title: Veranstaltungen MAX!mize 2023_neu

description:
1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle:  Offizielle Bezeichnung: Max-Planck-Innovation GmbH; Straße, Hausnummer: Amalienstraße, 33; Postleitzahl: 80799; Ort: München; Land: DE; Telefon: +49 892909190; E-Mail: maximize@max-planck-innovation.de
Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.
Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
2) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung, Vergabenummer: Veranstaltungen MAXimize 2023_neu
3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
4) Ggf. in den Fällen des § 29 (3) die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen: nicht angegeben
5) Art und Umfang der Leistung: Bereitstellung von Räumen / Technik / Catering für 9 Veranstaltungen im Rahmen des Start-up-Inkubationsprogramms MAX!mize im Jahr 2023
Ort(e) der Leistungserbringung: Postleitzahl: 80799; Ort: München; Land: DE
6) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
7) Nebenangebote sind nicht zugelassen.
8) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Beginn: 09.01.2023, Ende: 31.12.2023
9)  Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evo.staatsanzeiger.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://evo.staatsanzeiger.de/unterlagen/218/zustellweg-auswaehlen.
10) Angebotsfrist: 30.12.2022, 12:00 Uhr; Bindefrist: 28.02.2023
11) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben
12) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Vergabeunterlagen, insbes. Anlage 01 (Vertrag)
13) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: siehe Vergabeunterlagen, inbes. Anlage 04 (Eignung und Ausschlussgründe)
14) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Seminartechnik/ Konferenztechnik,Organisation von Veranstaltungen,Gastgewerbe/ Gastroservice,Hotellerie

title: Veranstaltungen MAX!mize 2023_neu


Berliner Wasserbetriebe

legalName: Berliner Wasserbetriebe

title: 85264/35313 Kanalbetriebsstelle Ruhleben, Heizung, Lüftung, Sanitär, Brandabschottungen (FREIH MG01)

description:
Brandschutzsanierung Heizung, Lüftung, Sanitär, Brandabschottungen

Brandschottungen

scheme: CPV

description: Ventilation and air-conditioning installation work

locality: Berlin-Spandau Brandschutzsanierung Kanalbetriebsstelle Ruhleben Freiheit 17b 13597 Berlin

countryName: DEU

procurementMethodDetails: Direct award with public participation competition

initiationType: tender


name: Sächsisches Staatsministerium des Innern, Referat 15, Zentrale Vergabestelle

title: Gerätewagen

description:
Beschaffung von vier Gerätewagen Taucher (GW-Tauch)

Gerätewagen

description: Motor vehicles

title: Gerätewagen

procurementMethod: open

procurementMethodDetails: Open


name: Stadt Ochsenfurt, Hauptstr. 39, 97199 Ochsenfurt, Tel.: +49 9331983030, Fax: +49 9331983032715, E-Mail: bauamt@stadt-ochsenfurt.de, Internet: www.ochsenfurt.de

title: GW-Messstellen ehem. HMD Goßmannsdorf

description: GW-Messstellen ehem. HMD Goßmannsdorf

locality: 97199 Ochsenfurt

title: GW-Messstellen ehem. HMD Goßmannsdorf

description: GW-Messstellen ehem. HMD Goßmannsdorf

procurementMethodDetails: Public announcement


description:
Bau von Druckrohrleitungen für die Trinkwasserversorgung
Bau von Entwässerungsanlagen

22/Lich-0030 Nöldnerstraße / EÜ Brückenerneuerung

description: Construction work for water and sewage pipelines

locality: 22/Lich-0030 Nöldnerstraße / EÜ Brückenerneuerung  im Bezirk Berlin-Lichtenberg / OT Rummelsburg


title: 112839/35284 Wasserwerk Friedrichshagen (Elektroarbeiten/Straßenbeleuchtung)

description:
Die MLK Halle im WW Friedrichshagen ist als Lagerhalle ohne besondere Aufgaben
zur Einlagerung und Sicherung vom Materialien zu ertüchtigen. In der Halle ist die elektrotechnische Anlage mit der Innenbeleuchtung zu erneuern. In der Halle ist eine elektrotechnische Hauptverteilung neu für die elektrotechnischen Verbraucher wie Innenbeleuchtung, Hallenkran, Steckdosenkleinverteiler, Sektionaltore, Außenbeleuchtung an der Fassade und Waschplatz neben der Halle zu errichten und anzuschließen. Außerdem ist die Straßenbeleuchtung der Trasse vom Tor L (Nähe der MLK Halle) bis vor das Tor 2 zu erneuern. Die Leuchten haben sich in das Gesamtbild der Wasserwerksbeleuchtung einzupassen und haben naturschutzrechtlichen Auflagen zu genügen. Hierfür sind die Lichtmasten zu stellen und mit flexiblen Kabelschutzrohr d=75 an die entsprechenden vorhandenen Kabelschächte anzuschließen.

Hallenbeleuchtung/Straßenbeleuchtung erneuern

description: Building installation work

locality: Wasserwerk Friedrichshagen Fürstenwalder Damm 602 12587 Berlin

procurementMethodDetails: Direct award


name: Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Plauen

title: Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Revieren Mittelhöhe und Plauen

description:
Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten der Reviere Mittelhöhe und Plauen

Verkehrssicherung

description: Forestry services

locality:
- Nähe 08543 Pöhl
- Nähe 08538 Thossen
- Nähe 08538 Weischlitz


name: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

title: Naturschutzfachliche Begleitung biodiversitätsbezogener Agrarumweltmaßnahmen des EPLR - repräsentative Grünlanduntersuchtung 2023

description:
Naturschutzfachliche Begleitung biodiversitätsbezogener Agrarumweltmaßnahmen des EPLR - repräsentative Grünlanduntersuchung 2023 - Wiederholungserfassung Vogtland und Westerzgebirge/Landkreis Zwickau

Grünlanduntersuchung; Kartierung; Biodiversität; Wiederholungserfassung; Vogtland; Zwickau; EPLR; Naturschutz

region: DED

locality: Sachsen


name: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

title: A9, Teichsanierung Linda (E16)

description:
A 9, AS Dittersdorf (m) - AS Triptis (o), A9, Teichsanierung Linda (E16)

A9, Teichsanierung Linda (E16)

description: Installation of traffic lights

locality: Thüringen, Saale-Orla-Kreis, Linda bei Neustadt an der Orla

title: A9, Teichsanierung Linda (E16)


Gemeinde Schwepnitz

legalName: Gemeinde Schwepnitz

title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 3 - Trockenbau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Trockenbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 140 m² Akustikdecke, 80 m² GK-Decke abgehängt
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674912/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstr. 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Trockenbau

locality: 01936 Schwepnitz


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 4 - Tischler

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Tischlerarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 1 Stck. Feuerschutztür T 30, 3 Stck. Außenraffstore, 8 Stck. Innentüren,
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674918/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstr. 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Fenster/ Türen (Metall),Sonnenschutzeinrichtungen (außen)


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 6 - Fliesen

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Fliesenlegearbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 80 m² Bodenfliesen, 40 lfdm Sockel, 140 m² Wandfliesen,
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674944/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß ³ 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LRA Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstr. 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Fliesen/ Platten


legalName: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

title: Kauf einer Scheibenegge

description:
Kauf einer Scheibenegge

Egge, Scheibenegge, Feldbau

description: Agricultural machinery

locality: Köllitsch

title: Kauf einer Scheibenegge


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 7 - Bodenleger

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bodenlegerarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 153 m² Estrich schleifen, 153 m² Untergrund ausgleichen, 153 m² Haftgrund, 153 m² PVC-Belag, 60 lfdm Sockelleiste
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674949/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LRA Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Fußbodenbeläge


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 9 - Feinreinigung

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: Deutschland; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de; Telefonnummer: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internetadresse: www.schwepnitz.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art und Umfang der Leistung: 155 m² PVC-Boden reinigen, 130 Stapelstühle reinigen, 40 Tische reinigen, 80 m² Bodenfliesen reinigen, Kücheneinbauten reinigen; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: nicht angegeben; siehe Bauzeitenplan
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: gemäß § 16 VOB/B
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Bauendreinigung


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 11 - Elektroinstallation

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Elektroinstallation
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: komplette Neuinstallation der Elektrik in der Ausgabeküche und im Mehrzweckraum, incl. Beleuchtung
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674955/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LRA Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstr. 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Elektro


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 5 - Maler

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Malerarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 230 m² Leimfarbe entfernen, 340 m² Wände spachteln, 310 m² Malervlies tapezieren, 170 m² Wände beschichten, 235 m² GK beschichten,
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674923/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß ³ 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschulnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstr. 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Maler


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 8 - Feuerlöscher, Beschilderung

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Beschilderung
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Erstellung des Flucht- und Rettungswegeplanes
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674950/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LRA Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Feuerlöscher,Objektbeschilderung


Verein der Neuen Waldorfschule e.V.

legalName: Verein der Neuen Waldorfschule e.V.

description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen: Offizielle Bezeichnung: Verein der Neuen Waldorfschule e.V.; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Heinrich-Mann-Str. 40; Ort: Dresden; NUTS-Code: DED21; Postleitzahl: 01257; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: nicht angegeben; E-Mail: vergabebuero@abstsachsen.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: https://www.neue-waldorfschule-dresden.de/; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben
I.2) Gemeinsame Beschaffung: nicht angegeben
I.3) Kommunikation: Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/2672975/zustellweg-auswaehlen
Weitere Auskünfte erteilt folgende Kontaktstelle: Offizielle Bezeichnung: Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Mügelner Str. 40; Ort: Dresden; NUTS-Code: DED21; Postleitzahl: 01237; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: nicht angegeben; E-Mail: vergabebuero@abstsachsen.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: www.abstsachsen.de; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen: elektronisch via (URL): https://www.evergabe.de;
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers: Andere: e.V.
I.5) Haupttätigkeiten: Bildung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Neue Waldorfschule Dresden, Neubau BA1 - Los 30 - Medienerschließung / Verkehrsanlagen; Referenznummer der Bekanntmachung: NWD-BA1-Los30
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 45111291; CPV-Code Zusatzteil:
II.1.3) Art des Auftrags: Bauauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung: Neue Waldorfschule Dresden, BA1 - Los 30 - Medienerschließung / Verkehrsanlagen
II.1.5) Geschätzter Gesamtwert: Wert ohne MwSt.: entfällt
II.1.6) Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: entfällt
II.2.2) weitere CPV-Codes: nicht angegeben
II.2.3) NUTS-Codes: DED21; Hauptort der Ausführung: Postleitzahl: 01257; Ort: Dresden; Land: Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Neue Waldorfschule Dresden, BA1 - Los 30 - Medienerschließung / Verkehrsanlagen

Art und Umfang der Leistung (Grobmengen):
- 280 m Schmutzwasserleitung DN 200 Stz
- 40 m Schmutzwasserleitung DN 150 Stz
- 17 St Schmutzwasserschacht DN 1000 B
- 1 St Schmutzwasserschacht DN 800 PP
- 195 m Regenwasserleitung DN 400 B
- 130 m Regenwasserleitung DN 315-200 PP
- 635 m Regenwasserleitung DN 160 PP
- 33 St Regenwasserschacht DN 1000 B
- 1 St Regenwasserschacht DN 1500 B
- 1 St Drosselschacht DN 600 PP
- 2 St RW-Behandlungsanlage L= 6m
- 1550 m3 Bodenaushub Baugrube Rigole
- 950 m3 Verfüllung Baugrube Rigole
- 680 m2 Rigolenvlies
- 1170 St Rigolenfüllkörper
- 15 St Rigolenschächte
- 285 m Graben für Trinkwassernetzleitung
- 140 m Trinkwasseranschlussleitung
- 1 St Wasserzählerschacht
- 230 m Graben für Schutzrohr Elt
- 230 m Schutzrohrtrasse DN 150
- 280 m Graben für Schutzrohr T-Com
- 280 m Schutzrohrtrasse DN 110
- 65 m Graben für Schutzrohrtrasse
- 260 m Schutzrohrtrasse DN 150
- 3 St Kabelschacht
- 270 m Graben für Beleuchtungskabel
- 20 m Schutzrohrtrasse DN 110
- 270 m2 Rückbau Flächenbefestigungen
- 530 m3 Bodenaushub Verkehrsanlagen
- 380 m3 Frostschutzschichten
- 225 m3 Schottertragschichten
- 270 m2 Rückbau Flächenbefestigungen
- 200 m2 Befestigung Asphaltbeton
- 310 m2 Befestigung Betonrechteckpflaster
- 320 m2 Befestigung Betonrasenfugenpflaster
- 560 m2 Befestigung Betonpflaster (Pflaster des AG einbauen)
- 515 m Betonborde
- 35 m Betongerinnestreifen
- 4 St Straßenabläufe
- 11 m Kastenrinne DN 150
II.2.5) Zuschlagskriterien: Die nachstehenden Kriterien: Preis
II.2.6) Geschätzter Wert ohne MwSt.:
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: / Ende: 18.08.2023; Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9) Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden: entfällt
II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote: Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11) Angaben zu Optionen: Optionen: nein
II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen: entfällt
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein; Projektnummer oder -referenz:
II.2.14 Zusätzliche Angaben:
Abschnitt III - Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen
III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Präqualifikation
III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Präqualifikation; Möglicherweise geforderte Mindeststandards: entfällt
III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Präqualifikation

Nachweis der Bietereignung zusätzlich zu allg. Forderungen für Tiefbau:

Der Bieter hat mit dem Angebot einen Nachweis über ein Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 mind. AK 2 oder ersatzweise eine Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwa-chung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 2 vorzulegen bzw. nachzuweisen.

Nachweis Leitungsbau gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 301; Möglicherweise geforderte Mindeststandards: entfällt
III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen: entfällt
III.2) Bedingungen für den Auftrag
III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand (nur für Dienstleistungsaufträge): entfällt
III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Für die Ausführung der Leistungen gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB/B und die Vergabeunterlagen einschließlich der Angebotsaufforderung.
III.2.3) Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind: entfällt
Abschnitt IV Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. Beschleunigtes Verfahren: nein
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem: nicht angegeben.
IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: entfällt
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion: Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein;
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren: nicht angegeben
IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: Tag: 13.01.2023; Ortszeit: 09:00
IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber: nicht angegeben
IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
IV.2.6) Bindefrist des Angebots: Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03.03.2023
IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote: Tag: 13.01.2023; Ortszeit: 09:15, Ort: ; Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte sind nicht zugelassen.
Abschnitt VI Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags: Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein; Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: nicht angegeben
VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen: entfällt
VI.3) Zusätzliche Angaben: Um ggf. erfolgte Änderungen, Ergänzungen, Berichtigungen oder Hinweise zu den Vergabeunterlagen zu erhalten, haben sich die Bewerber/Bieter eigenverantwortlich auf der Bekanntmachungsplattform (siehe Pkt. I.3) Kommunikation) zu informieren.
Das Angebot, sowie die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren und der gesamten Vertragslaufzeit haben in deutscher Sprache in Wort und Schrift zu erfolgen.
Angebote, die in anderer Form (z. B. schriftlich, per E-Mail oder auf einem Datenträger) eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt und vom Verfahren zwingend ausgeschlossen.
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren: Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Postanschrift: PF 10 13 64; Ort: Leipzig; Postleitzahl: 04013; Land: Deutschland; E-Mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de; Telefon: nicht angegeben; Internet-Adresse: nicht angegeben; Fax: nicht angegeben
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Statthafte Rechtsbehelfe sind gem. §§ 160 ff. GWB die Rüge sowie der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der zuständigen Vergabekammer. Eine Rüge ist an die in Ziffer I.1) genannte Vergabestelle zu richten. Die zuständige Stelle für ein Nachprüfungsverfahren ist in Ziffer VI.4.1) genannt. Statthafter Rechtsbehelf ist gem. §§ 160 ff. GWB der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der zuständigen Vergabekammer (Ziff. VI.4.1). Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 05.12.2022

Baufeldfreimachung,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung)

description: Site-development work

locality: 01257 Dresden

description: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork


title: Umbau und Modernisierung Schulküche und Mehrzweckraum Schwepnitz: Los 12 - Heizung-Lüftung-Sanitär

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 4; Postleitzahl: 01936; Ort: Schwepnitz; Land: DE; Telefon: +49 35797-7030; Fax: +49 35797-70325; Internet-Adresse: www.schwepnitz.de; E-Mail: gemeinde@schwepnitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schulküche Schwepnitz; Straße, Hausnummer: Oststraße 36 a; Postleitzahl: 01936; Ort:  Schwepnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: komplette Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation für eine Schulküche und einen Mehrzweckraum
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. x
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2674957/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.01.2023, 10:05 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schwepnitz, Dresdner Str. 4, 01936 Schwepnitz, Sitzungszimmer; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit gesetzlichem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LRA Bautzen; Bereich/Abteilung: Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstr. 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: Rechts-Kommunalamt@lra-bautzen.de

Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik


description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen: Offizielle Bezeichnung: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Cottbus; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Von-Schön-Straße 11; Ort: Cottbus; NUTS-Code: DE402; Postleitzahl: 03050; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: nicht angegeben; E-Mail: LS-Planung-Sued@LS.Brandenburg.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: http://www.ls.brandenburg.de/; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben
I.2) Gemeinsame Beschaffung: nicht angegeben
I.3) Kommunikation: Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/2668647/zustellweg-auswaehlen
Weitere Auskünfte erteilt folgende Kontaktstelle: Offizielle Bezeichnung: Funke Management + Bauberatung; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Prager Straße 60; Ort: Leipzig; NUTS-Code: DED51; Postleitzahl: 04317; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: +49 3414792556; E-Mail: kontakt@funke-mb.de; Fax: +49 3414956624; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: www.funke-mb.de; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen: elektronisch via (URL): https://www.evergabe.de;
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
I.5) Haupttätigkeiten: Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: B169 OU Schwarzheide-Ost - Vergabe der Objektplanung Verkehrsanlagen; Referenznummer der Bekanntmachung: FMB_P202-1
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 71320000; CPV-Code Zusatzteil:
II.1.3) Art des Auftrags: Dienstleistungen
II.1.4) Kurze Beschreibung: Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg beabsichtigt die Beauftragung von Planungsleistungen für das Vorhaben B169 OU Schwarzheide zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Verkehrssicherheit im Land Brandenburg.
Die Planungsleistungen für die Objektplanung Verkehrsanlagen wird für die Leistungsphasen 1-7 gemäß HOAI sowie Besonderen Leistungen im größeren Umfang (Siehe HVA-Formular LB Verkehrsanlagen) im Verhandlungsverfahren vergeben. Beauftragt werden zunächst die Planungsleistungen für die Objektplanung Verkehrsanlagen der Leistungsphasen 1 – 3 sowie bei Bedarf der Leistungsphasen 4 – 7 gemäß HOAI (stufenweise Beauftragung). Die Baukosten werden derzeit auf ca. 9,3 Mio. Euro geschätzt.
Es ist zur berücksichtigen, dass für das Vorhaben die modellbasierte Planungsmethode Building Information Modeling (BIM) in den Leistungsphasen 1-6 angewendet werden soll.
II.1.5) Geschätzter Gesamtwert: Wert ohne MwSt.: entfällt
II.1.6) Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: entfällt
II.2.2) CPV-Code Hauptteil: 71311210; CPV-Code Zusatzteil: ; CPV-Code Hauptteil: 71311220; CPV-Code Zusatzteil: ; CPV-Code Hauptteil: 71322500; CPV-Code Zusatzteil:
II.2.3) NUTS-Codes: DE402; Hauptort der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg; Straße, Hausnummer: Von-Schön-Straße 11; Postleitzahl: 03050; Ort: Cottbus; Land: Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Zum Leistungsumfang gehören Grund- und besondere Leistungen zur Objektplanung Verkehrsanlagen gemäß HOAI § 47 Leistungsphasen 1-3.

Besondere Leistungen sind:
Leistungsphase 1:
-Bestandserfassung und –modellierung
(AwF 010)

Leistungsphase 2:
-Erstellen der Raumordnungsunterlage für ein Raumordnungsverfahren gemäß der
Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg
-Zusammenstellen der Unterlagen zur Linienbestimmung gemäß RE 2012
-Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
-Erstellen von Leitungsbestandsplänen
-Mitwirken bei der Aufgabenstellung inkl. Bohrkonzepterstellung für die Baugrund- und Deklarationsuntersuchung
-Visualisierung (AwF 040)
-Zusätzliche Projektbesprechung
inkl. Vor- und Nachbearbeitung (1,5h/Termin)
-Fortschreibung Bestandsmodell BIM
-Projektpräsentation und -vorstellung bei Dritten
Leistungsphase 3:
-Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
-Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen
-Zusätzliche Projektbesprechung
inkl. Vor- und Nachbearbeitung (1,5h/Termin) mit AG
-Erstellen von Koordinierten Leitungsplänen
-Erstellen eines Wege- und Anbindungskonzept für die rückwärtige Erschließung
-Fortschreibung Bestandsmodell
-Visualisierung (AwF 040)
-Koordination des Gesamtprojektes anhand der BIM-Modelle
-Erstellen von Spartenpläne
-Erstellen von Kostenteilungsplänen
-Projektpräsentation und -vorstellung bei Dritten
-Projektpräsentation und -vorstellung
II.2.5) Zuschlagskriterien: Die nachstehenden Kriterien: Qualitätskriterium - Name: Projektteam / Gewichtung: 35; Qualitätskriterium - Name: Projektabwicklung / Gewichtung: 35; Preis - Gewichtung: 30
II.2.6) Geschätzter Wert ohne MwSt.:
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 06.06.2023 / Ende: 31.12.2032; Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja; Beschreibung der Verlängerungen: Fortführung der Leistungen ab LP 4 in weiteren Stufen bis zur Leistungsphase 7. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung der optionalen Leistungen besteht jedoch nicht.
II.2.9) Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden: Geplante Anzahl der Bewerber: 4; Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: Die Wertung der eingehenden Bewerbungen erfolgt unter zwei Hauptkriterien und Unterkriterien. Die Hauptkriterien bilden die Referenzen (maximal 30 Punkte erreichbar) und die Qualifikation des Projektteams (maximal 30 Punkte erreichbar).
Eine Musterbewertung (mit maximal erreichbarer Punktzahl) ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Dort als auch im Formblatt „Angabe zur Beurteilung der Eignung – Referenzen“ sind auch die Anforderungen an die Referenzen und das Projektteam sowie weitere Unterkriterien detailliert beschrieben.
Das weitere Verfahren wird auf die punktbesten Bewerber der Plätze 1 bis maximal 4 beschränkt. Kann die Auswahl aufgrund Punktgleichheit nicht erfolgen, werden die Plätze der punktgleichen Bewerber ausgelost.
II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote: Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11) Angaben zu Optionen: Optionen: ja; Beschreibung der Optionen: Es besteht die Option der Fortführung der unter Ziffer II.2.4 beschriebenen Grund- und besonderen Leistungen zur Objektplanung Verkehrsanlagen gemäß HOAI § 47 in weiteren Leistungsstufen bis zur LP 7. Bei den besonderen Leistungen handelt es sich je Leistungsphase um folgende Aufgaben:

Leistungsphase 4:
-Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen
-Lieferung von vollständigen Mehrfertigungen zum RE- Entwurf oder von Planfeststellungsunterlagen (ev. getrennt nach Bauabschnitten)
-Erarbeiten von Erwiderungen im Zuge der Genehmigungsplanung
-Visualisierung (AwF 040)
-Koordination des Gesamtprojektes anhand der BIM-Modelle

Leistungsphase 5:
-Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung
-Zuschlag zur Grundleistung für die Aufteilung in 2 Bauabschnitte
-Detaillierte Planung und Erstellen der Ausführungsunterlagen von Baulosen bei besonderen Anforderungen (bis zu 8 Fachlose wie Baumfällung, Beschilderung, Markierung, Kampfmitteluntersuchung und –beräumung, etc.)
-Koordination des Gesamtprojekts anhand der BIM-Modelle (AwF050)
-Erarbeitung detaillierter Umleitungspläne einschl. bis zu 3 Abstimmungstermine pro Bauabschnitte
-Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen
-Wegweisende Beschilderung
-Verkehrsführung während der Bauzeit
-Fachkoordination für die Vorbereitung der Bauausführung
-Zusätzliche Projektbesprechung
inkl. Vor- und Nachbearbeitung mit AG (1,5h/Termin)
-Kostenfortschreibung nach AKVS
-Projektpräsentation und -vorstellung bei Dritten

Leistungsphase 6:
-Zuschlag zur Grundleistung für die Aufteilung in 2 Bauabschnitte
-Detaillierte Planung und Erstellen der Vergabe-unterlagen von Baulose bei besonderen Anforderungen (bis zu 8 Fachlose enthalten wie Baumfällung, Beschilderung, Markierung, Kampfmitteluntersuchung und –beräumung, etc.)
-Kostenfortschreibung nach AKVS
-Zusätzliche Projektbesprechung
inkl. Vor- und Nachbearbeitung (1,5h/Termin) mit AG

Bei sämtlichen optional aufgeführten Leistungen handelt es sich um einseitige Optionsrechte zugunsten des Auftraggebers. Die Ausübung der Optionen macht der Auftraggeber von folgenden Voraussetzungen im Sinne des § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB abhängig: Die von den Auftragnehmern ermittelten Kosten liegen innerhalb des Budgets des Auftraggebers, der Auftraggeber entscheidet sich, das Bauvorhaben zu realisieren, der Auftraggeber erhält Fördermittel in einem Umfang, dass die Finanzierung des Projekts sichergestellt ist. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung der optionalen Leistungen besteht jedoch nicht, und zwar auch dann nicht, wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen für die Ausübung der Optionen erfüllt sind.
II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen: entfällt
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein; Projektnummer oder -referenz:
II.2.14 Zusätzliche Angaben: Den Ausschreibungsunterlagen liegen diverse Formblätter bei. Davon sind zwingend die Formblätter Teilnahmeantrag, Eigenerklärung zur Eignung, Verpflichtungserklärungen gemäß Brandenburgischem Vergabegesetz sowie die Eigenerklärungen „Embargo“ auszufüllen und einzureichen. Den Eigenerklärungen zur Eignung sind Erklärungen zur Qualitätssicherung, der Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung, Nachweise zur Befähigung der Berufsausübung und Angaben zu Referenzen sowie Lebensläufe, Studiennachweise und Beschreibungen von vergleichbaren Referenzen der Teammitglieder (Projektleitung, stellv. Projektleitung und Person Planung LP 2+3) anzufügen.
Bei Bewerbergemeinschaften oder dem Einsatz von Nachauftragnehmern oder der Eignungsleihe sind weitere den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Formblätter auszufüllen.
Zur Information liegen u.a. der Vertragsentwurf, die Wertung der Teilnahmeanträge und Hinweise zu den Zuschlagskriterien bei.
Abschnitt III - Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen
III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Gemäß der geforderten Eigenerklärung (Formblatt liegt Ausschreibungsunterlagen bei) sind folgende Erklärungen abzugeben:

1.	Nachweis des Bewerbers über die Eintragung in das Berufs-/Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unternehmen ansässig ist;
2.	Erklärung des Bewerbers, dass keine Ausschlußgründe gemäß §123 GWB vorliegen.
3.	Erklärung des Bewerbers, dass er in den letzten 2 Jahren nicht gemäß §21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder gemäß §21 Abs.1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder gemäß §19 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.
4.	Erklärung des Bewerbers, ob über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzverfahren rechtskräftig bestätigt wurde.
5.	Erklärung des Bewerbers, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet.
6.	Erklärung des Bewerbers, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt.
7.	Erklärung des Bewerbers, dass die Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurden.
8.	Erklärung des Bewerbers, dass im Vergabeverfahren keine vorsätzlich unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf Eignung des Unternehmens abgegeben wurden.
Zugelassen werden alle natürlichen Personen, die zur Führung der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ berechtigt sind. Ist in dem jeweiligen Herkunftsland die Berufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG und Richtlinie 89/48/EWG gewährleistet ist. Juristische Personen werden gemäß VgV § 43 Absatz 1 zugelassen, wenn für die Durchführung der Aufgabe ein verantwortlicher Berufsangehöriger benannt wird, der zur Führung der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ berechtigt ist.
Juristische Personen und Gesellschaften geben zusätzlich die Stellung der Person an, für die der/die Nachweis/e beigefügt werden, sowie eine Eigenerklärung zur Übernahme der inhaltlichen Projektführung durch diese Person/en.
III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Folgende Unterlagen sind dem Teilnahmeantrag beizufügen:
a) ausgefülltes und unterzeichnetes Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“
b) Nachweis einer im Auftragsfall bestehenden Berufshaftpflichtversicherung mit den Deckungssummen aus Ziffer III.2.2
c) Erklärung, ob und auf welche Art der Bewerber den Auftrag erbringen möchte (alles im eigenen Büro, Bewerbergemeinschaft und/oder mit Nachunternehmern). Bei Bewerbergemeinschaften oder dem Einsatz von Nachunternehmern ist zu erklären, wie die Aufteilung der Leistungserbringung erfolgt. Eine Erklärung über die Rechtsform, den bevollmächtigten Vertreter und der gesamtschuldnerischen Haftung aller Mitglieder sowie nachvollziehbare Angaben zu Funktion, Abläufen und Zuständigkeiten innerhalb der Bewerbergemeinschaft sind mit dem Teilnahmeantrag zwingend einzureichen. Dazu sind die den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Formblätter auszufüllen und mit dem Teilnahmeantrag einzureichen.
d) Angabe der mittleren Anzahl an Ingenieuren und technischen Mitarbeitern in den Jahren (2020, 2021 und aktuell).
e) Erklärung zur Einhaltung der Mindestanforderungen gemäß Brandenburgischem Vergabegesetz.
f) Eigenerklärung zu Sanktionen gegen Russland; Möglicherweise geforderte Mindeststandards: a) ausgefülltes und unterzeichnetes Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“
b) Nachweis einer im Auftragsfall bestehenden Berufshaftpflichtversicherung mit den Deckungssummen aus Ziffer III.2.2
c) Der Bewerber muss mindestens über drei festangestellte Ingenieure für die Verkehrsanlagenplanung in den Jahren 2020 und 2021 sowie aktuell verfügen.
III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Zur Bewertung der technischen Leistungsfähigkeit benennen das sich bewerbende Büro
-	A) Angaben zu Büroreferenzen,
-	B) Angaben zum Projektteam.

A) BÜROREFERENZEN:
Es sind mindestens zwei verschiedene Referenzprojekte nachzuweisen. Um eine höhere Punktzahl zu erreichen kann eine 3. Referenz zur BIM – Abwicklung genannt werden. Die Mindestanforderungen an die Büroreferenzen sind unten in den Mindeststandards beschrieben.

A.1) Büroreferenz 1 Verkehrsanlagenplanung – siehe Mindestanforderungen
A.2) Büroreferenz 2 Verkehrsanlagenplanung – siehe Mindestanforderungen
A.3) Büroreferenz BIM-Abwicklung:
-	Es handelt es sich um die Anwendung von BIM bei Verkehrsanlagen.

B) PROJEKTTEAM:
Im Bewerbungsbogen sind jeweils die zuständigen Personen für die Projektleitung, die stellvertretende Projektleitung, die Planung der LP 2+3 und für die BIM-Koordination mit Namen, Berufserfahrung (in Jahren ab Abschluss Studium) sowie vergleichbaren persönlichen Referenzprojekten anzugeben. Die vorzustellenden Mitglieder des Projektteams weisen den erfolgreichen Abschluss eines Studiums durch Vorlage der entsprechenden Urkunde zum Studienabschluss nach. Sollte der Bewerber im Rahmen des Vergabeverfahrens Teammitglieder austauschen müssen, sorgt der Bewerber für qualitativ gleichwertigen Ersatz. Die Qualität der Teammitglieder wird dabei durch die im Auswahlverfahren erzielten Punkte definiert. Sollte sich nach Abschluss des Auswahlverfahrens (1.Stufe des Vergabeverfahrens) herausstellen, dass aufgrund eines Wechsels im Projektteam eine Punktzahl erreicht wird, die nicht zur Auswahl geführt hätte, erfolgt nachträglich der Ausschluss des Bewerbers.
Mitglieder des Projektteams können auch mehrere Funktionen ausfüllen, jedoch muss es sich bei den Personen für die Projektleitung und für die Stellvertretung um unterschiedliche Personen handeln.

Um eine höhere Punktzahl zu erreichen, können die Teammitglieder zwei persönliche Referenzprojekte nachweisen, die die Mindestanforderungen an die Büroreferenzen gemäß A.1 und A.2 erfüllen und bei denen die zuständige Person für die Projektleitung und stellv. Projektleitung auch für die Projektleitung oder stellv. Projektleitung in der Leistungsphase 2-7 verantwortlich war sowie die zuständige Person für die Planung LP 2-3 für die Planung der Leistungsphase 2-3 verantwortlich war. Die zuständige Person für die BIM-Koordination kann eine weitere persönliche Referenzprojekte nachweisen, bei denen die hier genannte Person auch für die Bearbeitung in der BIM-Koordination verantwortlich war.; Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Der Bewerber muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

A) Mindestanforderungen an BÜROREFERENZEN:

A.1) Büroreferenz 1 Verkehrsanlagenplanung:
-	Es handelt es sich um den Neubau einer Landes- oder Bundesstraße von mindestens 1.000 m Länge.
-	Der Leistungsabschluss erfolgte im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum Fristende der Abgabe des Teilnahmeantrages.
-	Es wurden mind. Leistungen gemäß HOAI 2013 § 47 (oder vergleichbarer älterer HOAI-Fassung) erbracht.
-	Die anrechenbaren Baukosten betrugen mindestens 2,0 Mio. Euro netto.
-	Eine Projektbeschreibung in Worten und Bildern ist auf maximal 4 DIN A4 Seiten dem Teilnahmeantrag beizulegen.

A.2) Büroreferenz 2 Verkehrsanlagenplanung:
-	Es handelt es sich um den Neu-, Um- oder Ausbau einer Landes- oder Bundesstraße von mindestens 1.000 m Länge.
-	Der Leistungsabschluss erfolgte im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum Fristende der Abgabe des Teilnahmeantrages.
-	Es wurden mind. Leistungen gemäß HOAI 2013 § 47 (oder vergleichbarer älterer HOAI-Fassung) erbracht.
-	Die anrechenbaren Baukosten betrugen mindestens 2,0 Mio. Euro netto.
-	Eine Projektbeschreibung in Worten und Bildern ist auf maximal 4 DIN A4 Seiten dem Teilnahmeantrag beizulegen.

B) Mindestanforderungen an das PROJEKTTEAM:

B.1) Allgemeine Mindestanforderungen an das PROJEKTTEAM:
Mit den Bewerbungsunterlagen sind die verantwortliche Person für die Projektleitung (PL), eine Person für die stellvertretende Projektleitung (stv.PL), eine Person für die Verkehrsanlagenplanung der LP2+3 (OPL LP2+3) und eine Person für die BIM-Koordination vorzustellen. Zu allen vier Personen liegen die Lebensläufe der Bewerbung bei.
Der Projektleiter sowie der stellvertr. Projektleiter weisen den Abschluss eines technischen Studiums als Master oder Dipl.-Ing. (Abschluss Bachelor genügt nicht) nach.
Die zuständige Person für die Planung LP2-3 sowie BIM-Koordination weisen den Abschluss eines technischen Studiums mind. als Bachelor nach.

Außerdem wird von der PL mindestens eine 5-jährige und von der stv.PL und der OPL LP 2+3 mindestens eine 3-jährige Berufserfahrung in der Verkehrsanlagenplanung erwartet. Die zuständige Person für die BIM – Koordination weist mind. 1 Projekt (muss nicht abgeschlossen sein) in der BIM-Koordination nach. Das hier anzugebende Projektteam besteht aus mindestens 2 Personen.
III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen: entfällt
III.2) Bedingungen für den Auftrag
III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand (nur für Dienstleistungsaufträge): Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten. Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: Die Leistungen sind Ingenieuren oder juristischen Personen, die über Mitarbeiter verfügen, die die Berufsbezeichnung Ingenieur tragen dürfen, vorbehalten. Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die für die Erbringung der Leistung verantwortlich sind.
III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Es wird das Brandenburgische Vergabegesetz (BbgVergG) angewendet.

Nachweis einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen Haftpflichtversicherungs- bzw. Kreditinstitut mit einer jährl. Deckung von min. 2 Mio. EUR für Personenschäden, mindestens 2 Mio. Euro für Sach- und für Vermögensschäden. Bei Bewerbergemeinschaften sind diese Erklärungen zur Haftpflichtversicherung für jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft beizufügen und der Versicherungsschutz muss für alle Mitglieder in voller Höhe bestehen. Die Nachweise dürfen nicht älter als 12 Monate zum Schlusstermin der Abgabe der Teilnahmeanträge sein. Die Deckung muss über die Vertragslaufzeit uneingeschränkt erhalten bleiben. Sollte eine Berufshaftpflicht mit einer geringen Deckungssumme bestehen, ist eine Erklärung eines (o. mehrerer) in der EU zugelassenen Haftpflichtversicherungs- bzw. Kreditinstituts beizufügen, dass im Auftragsfall die Versicherungssumme auf die oben festgesetzten Summen erhöht wird.
III.2.3) Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind: ja
Abschnitt IV Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Verhandlungsverfahren. Beschleunigtes Verfahren: nein
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem: nicht angegeben.
IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: entfällt
IV.1.5) Angaben zur Verhandlung (nur für Verhandlungsverfahren): Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion: Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein;
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren: nicht angegeben
IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: Tag: 12.01.2023; Ortszeit: 13:00
IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber: 10.02.2023
IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
IV.2.6) Bindefrist des Angebots: Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30.06.2023
Abschnitt VI Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags: Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein; Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: nicht angegeben
VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen: entfällt
VI.3) Zusätzliche Angaben: Im Downloadbereich befinden sich die folgenden Ausschreibungsunterlagen:
1) Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb vom 05.12.2022
2) Auszufüllende Unterlagen (Formblätter)
3) Unterlagen zur Information (Wertung TA, Vertragsunterlagen, Hinweise und Festlegungen des AG zur Wertung der Zuschlagskriterien)

Bitte beachten Sie:
Die ausgewählten Bewerber werden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Danach erfolgt voraussichtlich noch eine Vergabeverhandlung. Im Zuge der Vergabeverhandlung nennen die Bieter ihr finales Angebot gemäß VgV §17 Absatz 14. Ergeben sich in der Prüfung der Erstangebote oder im Zuge der Verhandlungsgespräche aber Aspekte, die erst eine intensive Erläuterung des Leistungsumfanges und der Kalkulationsbedingungen notwendig machen, kann durch den AG auch entschieden werden, dass das finale Angebot erst nach dem (ersten) Verhandlungsgespräch innerhalb einer Woche eingereicht wird.
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Brandenburg, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie; Postanschrift: Heinrich-Mann-Allee 107; Ort: Potsdam; Postleitzahl: 14473; Land: Deutschland; E-Mail: vergabekammer@mwe.brandenburg.de; Telefon: +49 331-866-1617; Internet-Adresse: nicht angegeben; Fax: +49 331-866-1652
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Der Antrag auf Nachprüfung des Vergabeverfahrens und der Vergabeentscheidung ist unzulässig, soweit: 1.) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat (§ 160 Abs. 3 Nr.1 GWB), 2.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB), 3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB), 4.) mehr als 15 Kalendertage nach Absendung der vorläufigen Absagen in Briefform, beziehungsweise mehr als10 Kalendertage bei Absendung per Fax oder E-Mail vergangen sind (§ 134 Abs. 2 GWB), 5.) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Der Nachprüfungsantrag soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Er ist unverzüglich zu begründen (§ 161 Abs. 1 GWB).
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 05.12.2022

Ausführungsplanung (Hochbau),Ausführungsplanung (Tiefbau/ Straßenbau),Ausführungsplanung (Technische Ausrüstung),Beratung/ Gutachten/ Studie (Bau),Beratung/ Gutachten/ Studie (Verkehr),Projektmanagement/ Kostenkontrolle (Bauwesen)

description: Architectural, engineering and surveying services

locality: 03050 Cottbus

description: Engineering services

description: Highways consultancy services

description: Highways engineering services

description: Engineering design services

description: Engineering-design services for traffic installations

procurementMethodDetails: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation


description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Archivstraße 1; Ort: Dresden; NUTS-Code: DED21; Postleitzahl: 01097; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: nicht angegeben; E-Mail: vergabestelle@smr.sachsen.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: www.smr.sachsen.de; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben
I.2) Gemeinsame Beschaffung: nicht angegeben
I.3) Kommunikation: Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/2673470/zustellweg-auswaehlen
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen: elektronisch via (URL): https://www.evergabe.de;
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers: Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5) Haupttätigkeiten: Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Entwicklung und Betreuung eines Smart Region Portals (Webseite) im Rahmen des European Digital Innovation Hub Saxony; Referenznummer der Bekanntmachung: 15-0452/20
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 72212220; CPV-Code Zusatzteil:
II.1.3) Art des Auftrags: Dienstleistungen
II.1.4) Kurze Beschreibung: Der simul+InnovationHub des SMR ist Konsortialpartner des European Digital Innovation Hub Saxony (EDIH Saxony). Dieser wird seit Oktober 2022 von der EU-Kommission im Rahmen des Programms Digitales Europa gefördert und wird in den nächsten Jahren unter der inhaltlichen Überschrift „Smart Cities & Smart Regions“ verschiedene Digitalisierungsdienstleistungen für sächsische KMU, Startups und öffentliche Akteure anbieten. Das Smart Region Portal gehört zum Dienstleistungsport-folio des EDIH Saxony.

Mit dem Smart Region Portal ist das Ziel verbunden, den Einsatz von innovativen bzw. digitalen Lösungen für regionale Herausforderungen in Sachsen zu fördern. Das Portal soll den kommunalen Akteuren in Sachsen eine praxisorientierte Einführung in das Thema Smart Region bieten und ihnen konkrete Handlungsoptionen aufzeigen. Wichtig ist dabei, dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern ein Werkzeug zur Lösung bestimmter Herausforderungen. Das Portal unterstützt einen dem Subsidiaritätsprinzip folgenden Ansatz, wonach die lokalen und regionalen Akteure befähigt werden zu entscheiden, welche innovativen bzw. digitalen Möglichkeiten sie wie einsetzen wollen.

Mit dem vorliegenden Vergabeverfahren sucht der Auftraggeber ein Unternehmen, welches ein solches Smart Region Portal umsetzt und betreut.
II.1.5) Geschätzter Gesamtwert: Wert ohne MwSt.: 940000,00 EUR
II.1.6) Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: entfällt
II.2.2) weitere CPV-Codes: nicht angegeben
II.2.3) NUTS-Codes: DED21; Hauptort der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung; Straße, Hausnummer: Archivstraße 1; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Die zu vergebende Leistung beinhaltet die technische Umsetzung eines Smart Region Portals für Sachsen, dessen inhaltliche Befüllung, begleitende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie die fortlaufende Betreuung des Portals (technisch und inhaltlich) bis Ende 2024.

Phase 1: Erstellung des Portals
Inhaltliche Ausrichtung
Der Begriff Smart Region beschreibt den Einsatz innovativer bzw. digitaler Lösungen für die Lösung bestimmter Herausforderungen in Kommunen und Landkreisen. Dabei gibt es verschiedene Anwendungs- bzw. Themenfelder. Die Themenfelder, die auf dem Smart Region Portal behandelt werden sollen, sind:

•	Energie
•	Verwaltung
•	Mobilität
•	Umweltschutz
•	Tourismus
•	Bauen
•	Daseinsvorsorge

Die Themenfelder sind Kernstück des Smart Region Portals, da sie sich als roter Faden in den verschiedenen Funktionalitäten wiederfinden. Ziel des Smart Region Portals ist es, die Umsetzung von innovativen und digitalen Projekten in den benannten Themenfeldern in den sächsischen Kommunen und Landkreisen zu fördern. Das Smart Region Portal soll das komplexe Thema Digitalisierung bzw. Smart Region insbesondere für kleine und mittelgroße sächsische Kommunen zugänglich machen und ihnen Handlungsoptionen aufzeigen.

Grob unterteilt sich die gewünschte Struktur des Smart Region Portals in folgende vier Module:

•	Tool „Digitale Agenda“
•	Gute Beispiele
•	Fördermittelfinder
•	Ressourcensammlung

In diesen Modulen finden sich jeweils die oben genannten Themenfelder wieder. Die Themenfelder sollen hierbei konsistent markiert werden, sodass ein Wiedererkennungseffekt eintritt und die Orientierung erleichtert wird. Dies kann z.B. durch den Einsatz von Farben erreicht werden.

Um die Zielgruppe regelmäßig mit den Informationen zu erreichen, die auf dem Smart Region Portal veröffentlicht werden, sollen dauerhaft drei Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden:

•	Newsletter: Zusammenstellung neuer Projekte und Fördermittel, Versand vier Mal pro Jahr
•	Mail-Alerts: Zeitnahe Information über neue Fördermittel, können themenspezifisch abonniert werden, Versand anlassbezogen
•	Social Media: Accounts bei Facebook und LinkedIn, Posts anlassbezogen, durchschnittlich einmal pro Woche

Im Rahmen einer Initialbewerbung soll ein Lettermailing (postalische Ansprache) an die 419 sächsischen Kommunen stattfinden und eine Social Media Kampagne durchgeführt werden.

Anforderungen an das einzuführende Content-Management-System (CMS)
Der Auftragnehmer hat aufgrund der in dieser Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen sowie auf Basis seiner Erfahrungen mit Projekten in dieser Größenordnung ein passendes state-of-the-art Content Management System auszuwählen, welches er zur Umsetzung des Smart Region Portals einsetzt.

Das ausgewählte CMS muss dabei mindestens folgende Eigenschaften aufweisen:

•	Intuitives Redaktions-Interface (“WYSIWYG – What You See Is What You Get” ist wünschenswert)
•	Möglichkeit, Content Templates zu erstellen
•	Möglichkeit, Publishing Workflows einzurichten
•	integrierter Search Engine
•	Berücksichtigung von gesetzlichen Regularien und Anforderungen bzgl. Barrierefreiheit und Datenschutz für das User Frontend
•	Responsivität, sodass das Portal auf allen gängigen Devices nutzbar ist
•	Möglichkeit zur einfachen und nutzerfreundlichen Umsetzung von SEO-Standards, die sich in der Seitenarchitektur und CMS-Funktionen wiederfinden und die Inhalte der Seite in einer suchmaschinenoptimierten Form ausgeben (z.B. Indizierbarkeit, Meta-Tags, <h>-Tags, Alt-Tags, hreflang-Tags, Canoni-cal-Tags, etc.)
•	integriertes, zentrales, modernes Digital Asset Management, z.B. für Bilder in gängigen Formaten, PDFs, etc.
•	Bild-Formatierung und -Optimierung für verschiedene Devices (Ausschnitte, Formate, Kompression, Caching)

Eine Leistungsbewertung der aufzubauenden Webseite durch eine Software wie z.B. PageSpeed Insights von Google Developers oder vergleichbar, muss ein Ergebnis im grünen Bereich (z.B. bei PageSpeed: Wert von 90) sowohl im Desktop- als auch im Mobile-View erreichen. Die Einhaltung dieser Bewertung muss für jedes Release im Rahmen der Qualitätssicherung geprüft werden.

Konzeption und Design
In der Konzeptionsphase erarbeitet der Auftragnehmer ein Konzept für die Anordnung der Module mit ihren Funktionalitäten. Dies soll nach UX-Design-Prinzipien per Wire Framing erfolgen, woraufhin die Screendesigns erarbeitet werden sollen. Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber erfolgt die technische Umsetzung des Konzepts.

Neben den vier Hauptmodulen implementiert der Auftragnehmer alle weiteren notwendigen Seiten wie Impressum, Datenschutzhinweis oder die Erklärung zur Barrierefreiheit.

Der Auftragnehmer implementiert eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Suchfunktion für das Smart Region Portal. Diese umfasst alle Inhalte des Portals und ist für den Nutzer durch die Eingabe von Stichworten einfach zu bedienen.

Das Design der Webseite orientiert sich an dem Design von simul+, insbesondere hinsichtlich der roten Farbe und der Schriftarten.

Erstellung von Content
Der Auftragnehmer ist für die inhaltliche Befüllung des Portals verantwortlich. Dies umfasst die Erstellung von Texten, Grafiken sowie die Bearbeitung und das Einpflegen von Bildern. Die Erstellung des Contents erfolgt in Abstimmung mit dem Projektbetreuer des Auftraggebers, beispielsweise im Rahmen von regelmäßigen Redaktionssitzungen. Der Content ist deutschsprachig.

Die inhaltlich-strategische Ausrichtung des Smart Region Portals liegt vollständig beim Auftraggeber. Der Auftraggeber kann jederzeit über die auf dem Portal veröffentlichten Inhalte bestimmen.

Domain
Der Auftragnehmer erwirbt eine festgelegte Domain.

Hosting
Das vom Auftragnehmer gewählte und bereitgestellte CMS wird beim Auftragnehmer oder einem Cloud-Partner des Auftragnehmers gehosted. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass das Hosting rechtskonform erfolgt.

Schulungen und Übergaben
Grundsätzlich wird die Pflege und Redaktion der Inhalte des Smart Region Portals vom Auftragnehmer übernommen. Der Auftragnehmer dokumentiert die wichtigsten Prozesse und Vorgaben des CMS und fasst sie in einem Handbuch zusammen. Der Auftragnehmer schult den Projektbetreuer (und ggf. einen Vertreter) in der Konzeptionsphase im sicheren Umgang mit dem CMS-Backend.

Phase 2: Betreuung des Portals
Technische Wartung
Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass das eingesetzte CMS stets auf dem aktuellen Stand ist. Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass stets die notwendigen Sicherheitsupdates und Version-Updates durchgeführt werden.

Erstellung und Pflege des Contents
Der Auftragnehmer übernimmt die fortlaufende Erstellung neuen Contents, insbesondere

•	Recherche, redaktionelle Aufbereitung und Implementierung von monatlich zwei Guten Beispielen
•	Recherche, redaktionelle Aufbereitung und Implementierung von monatlich zwei Fördermitteln
•	redaktionelle Betreuung des ganzen Portals in enger Zusammenarbeit und Absprache mit dem Auftraggeber

Öffentlichkeitsarbeit
Für die Zielerreichung ist es von großer Bedeutung, dass die kommunalen Akteure in Sachsen regelmäßig auf die Inhalte des Smart Region Portals aufmerksam gemacht werden. Der Auftragnehmer bespielt deshalb ab dem Go-Live die nachfolgenden Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit. Die Inhalte speisen sich im Wesentlichen aus dem Content des Smart Region Portals und werden in den vom Auftragnehmer zu planenden Redaktionssitzungen besprochen:

Newsletter
Mail-Alerts
Social Media
Reporting

Initialbewerbung
Um das Smart Region Portal sowie die begleitenden Kommunikationsmaßnahmen bekannt zu machen und um Registrierungen für den Newsletter und die Mail-Alerts zu generieren, führt der Auftragnehmer kurz nach dem Go-Live folgende Maßnahmen zur Initialbewerbung durch:

Lettermailing und Flyer
Social Media Kampagne

Zeitplan
Die Bieter haben innerhalb ihres Angebots ein Konzept für den zeitlichen Ablauf vorzulegen. Als Richtwert gilt hierbei, dass das Go-Live mit allen Modulen Anfang August 2023 erfolgen soll.
Die ausgeschriebene Leistung umfasst den Zeitraum ab Zuschlagserteilung bis zum 31.12.2024. Ab dem Go-Live bis zum 31.12.2024 erbringt der Auftragnehmer dem-nach die technische und inhaltliche Betreuung des Smart Region Portals entsprechend dieser Ausschreibung.

Bis spätestens Ende Oktober 2024 entscheidet der Auftraggeber, ob er zum 1.1.2025

a)	dem Auftragnehmer eine Verlängerung der Zusammenarbeit zu gleichen Konditionen anbietet (dies kann in den Folgejahren wiederholt werden) oder
b)	die Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer beendet und einen anderen Auftragnehmer für die Betreuung des Smart Region Portals auswählt oder
c)	das Smart Region Portal einstellt.

Sonstiges
Zusatzleistungen
Zur Weiterentwicklung des Smart Region Portals kann der Auftraggeber bei Bedarf zusätzliche Leistungen beauftragen. Diese werden nach Tagessätzen abgerechnet.

EU-Publizität
Die Erstellung des Smart Region Portals wird mit Mitteln der EU gefördert.
Der Auftragnehmer setzt die Vorgaben der EU bzgl. der Veröffentlichung von Hinweisen auf die EU als Fördermittelgeber um (Publizität). Die entsprechenden Anforderungen arbeitet der Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer integriert die vom Auftraggeber genannten Hinweise oder Logos (z.B. simul+, EDIH Saxony) auf dem Smart Region Portal.

Treffen mit dem Auftraggeber
Im Jahr 2023 müssen mindestens 4 Präsenztreffen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stattfinden, ab 2024 nach Absprache.
Der Leistungsort für Präsenztreffen ist Dresden.
II.2.5) Zuschlagskriterien: Die nachstehenden Kriterien: Qualitätskriterium - Name: Referenzen / Gewichtung: 35 Prozent; Qualitätskriterium - Name: Konzepte / Gewichtung: 20 Prozent; Preis - Gewichtung: 45 Prozent
II.2.6) Geschätzter Wert ohne MwSt.: 940000,00 EUR
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.02.2023 / Ende: 31.12.2024; Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja; Beschreibung der Verlängerungen: Der Auftraggeber hat das Recht, den Vertrag fünf Mal um jeweils ein Jahr zu verlängern. Der Vertrag hat damit unter Berücksichtigung der Verlängerungsoptionen längstens eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2029.

Die Entscheidung bzw. die Ausübung jeder Verlängerungsoption wird dem Auftragnehmer spätestens zwei Monate vor dem Ablauf des Vertrages schriftlich mitgeteilt.
II.2.9) Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden: entfällt
II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote: Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11) Angaben zu Optionen: Optionen: nein
II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen: entfällt
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja; Projektnummer oder -referenz: Nummer: 101083517
II.2.14 Zusätzliche Angaben:
Abschnitt III - Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen
III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung sowie zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen ist für jeden Bieter oder für jeden Teilnehmer der Bietergemeinschaft unter Verwendung der Anlage 1 Nachweise und Erklärungen zur Befähigung und Erlaubnis der Berufsausübung sowie unter Verwendung der Anlage 1a Eigenerklärung nach Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 der Vergabeunterlage zu erklären bzw. einzureichen:

•	der bzw. die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Nachweise der VOL-Präqualifikation nach § 3 Abs. 2 SächsVergabeG (PQ-VOL)

o	oder

Handelsregisterauszug

o	oder

eine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes des Bieters, jedes Teilnehmers der Bietergemeinschaft und jedes Unterauftragnehmers.

•	Den Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie von Sozialversicherungsbeiträgen wurde und wird nachgekommen.

•	Die Vorgaben zur Zahlung eines Mindestlohnes und zu den Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz bzw. vergleichbare Standards im Herkunftsland des Bieters werden eingehalten und die Voraussetzungen für einen Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb um einen Liefer- oder Dienstleistungsauftrag nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) liegen nicht vor.

•	Mein/unser Unternehmen befindet sich nicht in Insolvenz oder in Liquidation.

•	Das Unternehmen unterstützt keinerlei terroristische Vereinigungen und Organisationen.

•	Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen liegen nicht vor.

•	Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass fahrlässige oder vorsätzliche Falschangaben in den vorstehenden Erklärungen meinen/unseren Ausschluss von diesem und weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben können.

•	Der / die Bieter gehört / gehören nicht zu den

in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,
a.	durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,
b.	durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,
c.	durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

•	Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

•	Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.
III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit ist für jeden Bieter oder für jeden Teilnehmer der Bietergemeinschaft unter Verwendung der Anlage 2 Erklärungen zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Vergabeunterlage Nachfolgendes darzustellen/anzugeben:

•	Jahresumsätze (jeweils Gesamtumsatz und Umsatz in dem für die Ausschreibung maßgebenden Leistungsbereich/Geschäftszweig) in den zurückliegenden drei Jahren; bei einer Bietergemeinschaft sind diese Beträge jeweils für die gesamte Gemeinschaft ausreichend;

•	Einen Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung sowie Vermögensschadenshaftpflicht mit einer Deckungssumme in Höhe von mindestens 500.000,- EUR je Schadensfall und Versicherungsjahr für Personenschäden sowie mindestens 100.000,- EUR je Schadensfall und Versicherungsjahr für sonstige Schäden, insbesondere Vermögensschäden für den Bieter oder jeden Teilnehmer einer Bietergemeinschaft zu erbringen (Vorlage einer Kopie des entsprechenden Versicherungsscheins oder Erklärung, dass eine Versicherungsbestätigung bis zur Zuschlagserteilung beigebracht wird).; Möglicherweise geforderte Mindeststandards: entfällt
III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit hat der Bieter oder jeder Teilnehmer der Bietergemeinschaft unter Verwendung der Anlage 3 Nachweise und Erklärungen zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit der Vergabeunterlage zu erklären

•	Anzahl der Beschäftigten des Unternehmens in den zurückliegenden drei Jahren; Möglicherweise geforderte Mindeststandards: entfällt
III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen: entfällt
III.2) Bedingungen für den Auftrag
III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand (nur für Dienstleistungsaufträge): entfällt
III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: nicht angegeben
III.2.3) Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind: entfällt
Abschnitt IV Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. Beschleunigtes Verfahren: nein
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem: nicht angegeben.
IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: entfällt
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion: Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein;
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren: nicht angegeben
IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: Tag: 17.01.2023; Ortszeit: 12:00
IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber: nicht angegeben
IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
IV.2.6) Bindefrist des Angebots: Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31.03.2023
IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote: Tag: 17.01.2023; Ortszeit: 14:00, Ort: ; Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:
Abschnitt VI Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags: Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein; Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: nicht angegeben
VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen: Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3) Zusätzliche Angaben: entfällt
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren: Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Postanschrift: Braustraße 2; Ort: Leipzig; Postleitzahl: 04107 ; Land: Deutschland; E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de; Telefon: +49 341977-3800; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de; Fax: +49 341977-1049
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der Vergabekammer werden nur auf Antrag eingeleitet. Antragsbefugt ist dabei jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Ein Antrag auf Nachprüfung ist gem. § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, - 	soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - 	Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - 	Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - 	mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 05.12.2022

Programmierdienste

description: Internet and intranet software development services

locality: 01097 Dresden