Hamburg Verkehrsanlagen GmbH

legalName: Hamburg Verkehrsanlagen GmbH

description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen: Offizielle Bezeichnung: Hamburg Verkehrsanlagen GmbH; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Am Neumarkt 44; Ort: Hamburg; NUTS-Code: DE60; Postleitzahl: 22041; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: nicht angegeben; E-Mail: ausschreibungen@hhva.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: www.hhva.de; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben
I.2) Gemeinsame Beschaffung: Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers: Andere: Landeseigene juristische Person des privaten Rechts (GmbH).
I.5) Haupttätigkeiten: Andere Tätigkeit: Bau und Betrieb der öffentlichen Beleuchtung und Lichtsignalanlagen der Freien und Hansestadt Hamburg.
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Mastentausch 2023: Auswechseln von 220 Stück Stahlmasten Typ AM 9,5/2,8m (TL 2/4); Referenznummer der Bekanntmachung: OV221205RX01
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 45316110; CPV-Code Zusatzteil:
II.1.3) Art des Auftrags: Bauauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung: Erbringung von Bau- und Elektromontageleistungen im Zusammenhang mit dem Auswechseln von 220 Stück Beleuchtungs-Auslegerstahlrohrmaste LpH 9,5/2,8m, dazugehörigen Fundamenten sowie Anbauteilen für Beleuchtungsanlagen, z.B. Leuchtende-/montage, Kabellegung- und Montagearbeiten, Oberflächenwiederherstellung, Koordination von Absperrmaßnahmen, Durchführung von Transportleistungen und ggf. Asphaltentsorgung auf dem gesamten Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Leistung ist vom AN in dem genannten Zeitraum selbstständig zu planen und auszuführen.
II.1.6) Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 980000,00 EUR.
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: entfällt
II.2.2) weitere CPV-Codes: nicht angegeben
II.2.3) NUTS-Codes: DE60; Hauptort der Ausführung: Postleitzahl: 22041; Ort: Hamburg; Land: Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Hamburg Verkehrsanlagen GmbH beabsichtigt in 2023 bis zu 3.510 Stück BEL-Maste altersbedingt auszuwechseln. Die Leistungen werden auf 13 Vergabeverfahren nach Masthöhen und Mengen zwischen 70 und 600 Stück Stahlmasten aufgeteilt und nach und nach zwischen Januar und Juli 2023 vergeben. Eine Übersicht über weitere Verfahren liegt den Vergabeunterlagen bei.

Leistungsumfang im Wesentlichen:
•	Einrichten und Absperren der Baustellen sowie deren Unterhaltung nach Absprache und Vorgabe der örtlichen Polizeireviere gemäß geltenden Vorschriften und Normen.
•	Transport der neu zu stellenden Masten sowie ggfs. Fertigteilfundamente vom Lagerort des AG zur Baustelle. Die Transporte der Maste sind vom AN eigenständig zu planen und zu koordinieren.
•	Einholen einer Arbeitsfreigabe bei der Stromnetz Hamburg GmbH, Freischalten des Netzes der Öffentlichen Beleuchtung durch den Auftragnehmer.
•	Demontage der vorhandenen Leuchte sowie dessen Befestigungsstück (Aufsatz- oder Ansatzstutzen).
•	Aushub von Boden in Handschachtung bis ca. 2,0 Meter Tiefe, einschließlich ggfs. erschwerter Bodenlagerung (der Aushub ist seitlich zu lagern, überschüssiger Boden ist zur eigenen Verwendung abzufahren), ggfs. Abstemmen von Betonteilen bei geschütteten Betonmanschetten (ohne Bewehrung).
•	Auswechseln des Stahlmastes einschließlich fachgerechter Demontage und Widermontage des Mastanschlusskastens bzw. der Tonfrequenzrundsteuerempfängerkupplung/ /Funkrundsteuerempfänger.
•	Die Montage der Leuchten erfolgt nach dem Stellen des Beleuchtungsmastes einschließlich Funktionsprüfung.
•	Tausch unbrauchbaren Bodens, liefern von Füllboden und Abfahren des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung. Verfüllen und verdichten der Mastlöcher.
•	Werden im Zuge der Arbeiten Verkehrszeichen oder Straßennamensschilder demontiert, müssen diese nach Abschluss der Arbeiten wieder fachgerecht montiert werden. Ist dies nicht möglich, weil z.B. die Schrauben verrottet sind, muss das Schild provisorisch mit einem Metallband (z.B. Band-IT Metallband) befestigt werden. Anschließend ist die Auftragsabwicklung unmittelbar darüber zu informieren. Für den Fall, dass der Mast endgültig demontiert wird, ist unmittelbar der zuständige Bauüberwacher zu informieren.

Weitere Angaben zum Leistungsumfang gemäß Vergabeunterlagen/Leistungsbeschreibung.
II.2.5) Zuschlagskriterien: Die nachstehenden Kriterien: Preis
II.2.11) Angaben zu Optionen: Optionen: nein
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein; Projektnummer oder -referenz:
II.2.14 Zusätzliche Angaben:
Abschnitt IV Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. Beschleunigtes Verfahren: nein
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem: Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung.
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion: nicht angegeben;
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren: Bekanntmachungsnummer im EU-Amtsblatt: 2023/S 030-086448
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems: nicht angegeben
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation: nicht angegeben
Abschnitt V Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: 4600016177
Los-Nr.: entfällt
Bezeichnung des Auftrags: Mastentausch 2023: Auswechseln von 220 Stück Stahlmasten Typ AM 9,5/2,8m (TL 2/4)
V.2) Auftragsvergabe
V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses: 2023-04-03
V.2.2) Angaben zu den Angeboten:
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2; Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1; Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0; Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0; Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde:
Offizielle Bezeichnung: Holsteiner Kabel- und Leitungsbau Willi Pohl GmbH & Co. KG; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Lerchenfeld 12-14; Ort: Hohenwestedt; NUTS-Code: DEF0B; Postleitzahl: 24594; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: nicht angegeben; E-Mail: info@gruppe-pohl.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: nicht angegeben; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben; Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.): Gesamtwert des Auftrags/Loses: 98360,00 EUR.
V.2.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen: entfällt
Abschnitt VI Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben: entfällt
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Verwaltung, Recht und Beteiligungen - Beschaffungsstelle; Postanschrift: Neuenfelder Straße 19; Ort: Hamburg; Postleitzahl: 21109; Land: Deutschland; E-Mail: vergabekammer@bsw.hamburg.de; Telefon: +49 40-428403230; Internet-Adresse: nicht angegeben; Fax: nicht angegeben
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ist der Bieter der Auffassung, dass dieses Vergabeverfahren einen Verstoß gegen Vergabebestimmungen beinhaltet, kann er diesen Verstoß innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Erkennen gegenüber dem Auftraggeber rügen. Sollte der Auftraggeber dieser Rüge nicht abhelfen wollen, kann der Bieter binnen 15 Tagen nach Eingang dieser Nichtabhilfeentscheidung einen Nachprüfungsantrag gemäß § 160 GWB schriftlich bei der Vergabekammer stellen. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 03.04.2023

Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien

description: Installation of road lighting equipment

locality: 22041 Hamburg


Stadt Heidenau

legalName: Stadt Heidenau

description:
Der Auftraggeber Stadt Heidenau, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 21.11.-22.15./425300/40.15-6 zu der am 20.03.2023 09:14 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2721593) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Lieferung und Montage Ausstattung Lehrerzimmer - Los 6 - Lieferung und Montage Ausstattung Lehrerzimmer - Stadt Heidenau" folgende Berichtigung bekannt:
Der laufende Buchstabe i) der Bekanntmachung Angebotsfrist: 12.04.2023, 11:00 Uhr wird auf Angebotsfrist: 17.04.2023, 14:00 Uhr geändert.

Möbel (Büro),Möbel (Bildungseinrichtungen)

region: DED

locality: 01809 Heidenau

countryName: DEU

procurementMethodDetails: Public announcement

initiationType: tender


description:
Der Auftraggeber Stadt Heidenau, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 21.11.-22.15./425300/40.15-1 zu der am 20.03.2023 08:14 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2721235) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Ergänzungsmöbel - Lieferung und Montage Ausstattung Klassenzimmer - Los 1 - Stühle - Stadt Heidenau" folgende Berichtigung bekannt:
Der laufende Buchstabe i) der Bekanntmachung Angebotsfrist: 12.04.2023, 11:00 Uhr wird auf Angebotsfrist: 17.04.2023, 14:00 Uhr geändert.

Möbel (Bildungseinrichtungen)


title: Sanierung RRB - Regenrückhaltebecken

description:
1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle:  Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband für die Reinhaltung der Parthe; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Am Klärwerk; Postleitzahl: 04451; Ort: Borsdorf; Land: DE; Telefon: +49 34291-43-90; Fax: +49 34291-439-39; Internet-Adresse: www.azv-parthe.de; E-Mail: zentrale@azv-parthe.de
Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.
Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
2) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung, Vergabenummer: Regenrückhaltebecken Leipzig-Baalsdorf
3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
4) Ggf. in den Fällen des § 29 (3) die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen: nicht angegeben
5) Art und Umfang der Leistung: 1.	Erdarbeiten
a.	Baustraße herstellen							400 	m²
b.	Strauchbestand roden						1200	m²
c.	Schlamm aufnehmen u. entsorgen					500	m³
d.	Kiesaufschüttung aufnehmen u. entsorgen				320	m³
e.	Kiesaufschüttung liefern und herstellen				320	m³
2.	Wasserhaltung/Pumpleistung
a.	Schlamm/Wasser pumpen 						630	m³
3.	Pflaster- und Betonarbeiten
a.	Rasengittersteine aufnehmen, säubern, lagern			226	m²
b.	Rasengittersteine verlegen						202	m²
c.	Böschungsbefestigung Beton 10 cm herst.				34	m²
4.	Abdichtungsarbeiten
a.	Trennvlies verlegen							1450	m²
b.	PE-Dichtungsbahn verlegen					1450	m²
Ort(e) der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Regenrückhaltebecken im GWG Leipzig- Baalsdorf; Straße, Hausnummer: Zum Alten Seebad; Postleitzahl: 04316; Ort: Leipzig; Land: DE
6) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
7) Nebenangebote sind zugelassen.
8) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Beginn: 05.06.2023, Ende: 07.07.2023
9)  Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2730325/zustellweg-auswaehlen.
10) Angebotsfrist: 27.04.2023, 15:00 Uhr; Bindefrist: 27.05.2023
11) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben
12) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Vergabeunterlagen
13) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: nicht angegeben
14) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Regenüberlaufbecken

scheme: CPV

locality: 04316 Leipzig OT Baalsdorf

title: Sanierung RRB - Regenrückhaltebecken


Stadtverwaltung Riesa

legalName: Stadtverwaltung Riesa

description:
1. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Riesa; Bereich/Abteilung: Stadtbauamt, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: Deutschland; E-Mail: kerstin.bergmann@stadt-riesa.de; Telefonnummer: +49 3525700308; Internetadresse: www.riesa.de
2. Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
3. Auftragsgegenstand: Sanierung MW-Kanal Hauptstraße zwischen Pausitzer Straße und Mannheimer Platz
4. Orte der Ausführung: Straße, Hausnummer: Hauptstraße; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: Deutschland
5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: Sanierung MW-Kanal Hauptstraße zwischen Pausitzer Straße und Mannheimer Platz - Kanalsanierung in geschlossener und offener Bauweise:
7 St. Verkehrssicherung;
4 St Wasserhaltung Haltungen;
84 St. Wasserhaltung Anschlussleitungen;
66 m Schlauchlining 11 Stück Anschlussleitung DN 150;
9 m Schlauchlining 1 Stück Anschlussleitung DN 100;
7 St. Sanierung Kontrollschächte (Steigeisen, Beschichtung, Gerinne);
10 St. Einbindung Anschlussleitungen in Sammelleitung;
2 St. Einbindung Anschlussleitungen in Anschlussleitung;
1 St. Erneuerung Straßenabläufe;
4 St. Herstellung Baugruben Sanierung Anschlussleitungen;
36 m² Oberflächenaufbruch Pflasterflächen;
18 m³ Frostschutzschicht;
8 m Aufnehmen und Setzen Natursteinborde;
36 m² Oberflächenwiederherstellung Pflasterflächen
6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 10.07.2023 bis 01.09.2023
7. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht noch nicht abschließend fest. Eine Bewerbung ist möglich, es besteht jedoch kein Anspruch auf Teilnahme.; Sonstiges: nicht angegeben

Entwässerungskanäle

locality: 01589 Riesa

procurementMethodDetails: Restricted tender


description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Riesa; Bereich/Abteilung: Stadtbauamt, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: DE; Telefon: +49 3525700308; Internet-Adresse: www.riesa.de; E-Mail: kerstin.bergmann@stadt-riesa.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014 - Gostewitzer Straße in 01594 Riesa Stadtteil Nickritz - Neubau Gehweg und Tiefbau Straßenbeleuchtung
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Gostewitzer Straße; Postleitzahl: 01594; Ort: Riesa ; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Gostewitzer Straße - Neubau Gehweg und Tiefbau Straßenbeleuchtung:
1 psch Verkehrssicherung,
240 m³ Oberboden aufnehmen,
Oberboden andecken,
380 m²  Asphalt einbauen,
250 m³ Boden lösen,
650 m² Planum herstellen,
200 m³ Frostschutzschicht herstellen,
550 m Betonsteinborde einbauen,
90 m² Betonsteinpflaster verlegen,
155 m³ Leistungsgraben herstellen,
17 St. Mastfundamente herstellen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 24.07.2023, Ende: 20.10.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2731114/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.05.2023, 11:20 Uhr; Bindefrist: 07.07.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Riesa; Bereich/Abteilung: Stadtbauamt, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Friedrich-Engels-Straße 13; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: DE
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 09.05.2023, 11:20 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Riesa, Stadtbauamt, Vergabestelle, Friedrich-Engels-Str. 13, 01589 Riesa, 1. Obergeschoss, Zimmer 1.1; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre bevollmächtigten Vertreter
t) Sicherheiten: § 7 SächsVergabeG, § 9c VOB/A
siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweise gemäß § 6a VOB/A:
1. Vorlage einer Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre;
2. Vorlage einer Referenzliste (ausgeführte Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Auftraggeber) mit Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind;
3. Vorlage einer Erklärung mit Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte;
4. Handelsregisterauszug;
5. Gewerbeanmeldung (Gewerbeummeldung);
6. Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer;
7. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde (Eigenerklärung),
8. Angaben, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet (Eigenerklärung),
9. Angaben, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt (Eigenerklärung),
10. Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde (Eigenerklärung),
11. aktuelle Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes zum Steuerabzug bei Bauleistungen;
12. aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft;
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben.  Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen (siehe Punkte 1. bis 12.) zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: NACHPRÜFUNGSBEHÖRDE nach erfolgter Vorabinformation (§ 8 SächsVergabeG) und nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Bereich/Abteilung: AUFSICHTSBEHÖRDE: Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Brauhausstraße 21; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE

Straßenbau,Fußwege/ Radwege,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien

locality: 01594 Riesa


Stadtverwaltung Bad Schandau

legalName: Stadtverwaltung Bad Schandau

title: Instandsetzung Hang, Stützwand und Geröllbecken in Bad Schandau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Bad Schandau; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 3; Postleitzahl: 01814; Ort: Bad Schandau; Land: DE; Telefon: +49 350225011-34; Fax: +49 350225011-40; E-Mail: bprokoph@stadt-badschandau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Herstellung Kleinbohrpfähle, Spritzbeton, Sandsteinmauerwerk, Pflaster
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ostrauer Berg / Am Hang / Niederweg; Straße, Hausnummer: Ostrauer Berg / Am Hang / Niederweg; Postleitzahl: 01814; Ort: Bad Schandau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Kleinbohrpfähle, Spritzbeton, Sandsteinmauerwerk, Pflaster
(siehe Baubeschreibung)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 26.06.2023, Ende: 29.10.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2732606/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2023, 08:45 Uhr; Bindefrist: 05.06.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2023, 09:00 Uhr; Ort: Zimmer 20 (Ratssaal), Dresdner Straße 3, 01814 Bad Schandau; Personen, die anwesend sein dürfen: AG, Planer, Projektsteuerung, Bieter
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil B (VOB/B)
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft haftet gesamtschuldnerisch.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landratsamt, Amt für Finanzverwaltung; Bereich/Abteilung: Vergabestelle/Vergabenachprüfungsstelle; Straße, Hausnummer: Weißeritzstraße 7; Postleitzahl: 01744; Ort: Dippoldiswalde; Land: DE; E-Mail: Vergabestelle@landratsamt-pirna.de

Stützwände,Fels-/ Hang-/ Böschungssicherung

locality: 01814 Bad Schandau


Landratsamt Erzgebirgskreis

legalName: Landratsamt Erzgebirgskreis

title: Umsetzung Digitalpakt Schulen Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt, Käthe-Kollwitz-Straße 16, Los 3 - Maler-/Bodenbelagsarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste, Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 37338311933; Fax: +49 3733831851933; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: katrin.friedrich@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: VOB/A
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt; Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 16; Postleitzahl: 08349; Ort: Johanngeorgenstadt; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 3 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten
650	m²	Wandbeschichtungen (Reparaturanstrich)
350	m²	Deckenbeschichtungen (Reparaturanstrich)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.07.2023, Ende: 17.11.2023, siehe Bauzeitenplan nach Gewerken vom 14.03.2023 - Bauabschnitte 1, 2, 3, 4 und 5
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote für die Lose nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2731880/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.04.2023, 13:30 Uhr; Bindefrist: 25.05.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.04.2023, 13:30 Uhr; Ort: Landratsamt Erzgebirgskreis, Klosterstraße 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Beratungsraum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124 https://www.erzgebirgskre...

221 https://www.erzgebirgskre...

222 https://www.erzgebirgskre...

223 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskre...

233 https://www.erzgebirgskre...

444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskre...
- sonstige im LV auswertungsrelevanten Nachweise, Angaben/Unterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LD) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Fußbodenbeläge,Maler

locality: 08349 Johanngeorgenstadt


title: Ersatzneubau MW-Kanal Hebbelstraße/Steinbacher Straße in Cotta

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Auftraggebergemeinschaft Stadtentwässerung Dresden GmbH und SachsenEnergieBau GmbH; Bereich/Abteilung: Vertrags- und Vergabewesen; Straße, Hausnummer: Scharfenberger Straße 152; Postleitzahl: 01139; Ort: Dresden; Land: DE; Telefon: +49 351822-1900; Fax: +49 351822-3283; Internet-Adresse: www.stadtentwaesserung-dresden.de; E-Mail: Sylvia.Sabha@se-dresden.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ersatzneubau MW-Kanal Ei-Profile verschiedener Dimensionen in offener Bauweise, Errichtung von Schachtbauwerken DN 1.200 bis 2.000 und ein Vereinigungsbauwerk
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Hebbelstraße / Steinbacher Straße; Postleitzahl: 01157; Ort: Dresden; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Die SEDD beabsichtigt den vorhandenen Mischwasserkanal in der Hebbelstraße, Hebbelplatz und Steinbacher Straße durch Ersatzneu in offener Bauweise auszuwechseln. Dabei werden Eiprofilrohre in verschiedenen Dimensionen verlegt. Es werden außerdem Schachtbauwerke DN 1.200, DN 1.500 und DN 2.000 sowie ein Vereinigungsbauwerk errichtet.
Folgende Hauptbauleistungen sind dafür im Rahmen der Baumaßnahme auszuführen:
- ca. 500 m Mischwasserkanal EI 1000/1500 StB - Ersatzneubau
- ca. 160 m Mischwasserkanal EI 800/1200 B - Ersatzneubau
- ca. 240 m Mischwasserkanal EI 600/900 B- Ersatzneubau
- ca.   16 Stück Schächte DN 1.200; DN 1.500 und DN 2.000 – Neubau
- 1 Stück Vereinigungsbauwerk

Die SachsenEnergieBau GmbH beteiligt sich an der Maßnahme im Zuge des Kanalbaus mit
- der Auswechslung der Trinkwasserleitung in der Hebbelstraße und Steinbacher Straße.
- der Umverlegung der Gasleitung in der Hebbelstraße
- dem Neubau der Schutzrohre Niederspannung
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 14.08.2023, Ende: 29.11.2024
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2731353/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.05.2023, 12:00 Uhr; Bindefrist: 30.06.2023
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.05.2023, 12:00 Uhr; Ort: Öffnung der elektronischen Angebote auf der Internet-Plattform eVergabe.de; Personen, die anwesend sein dürfen: Es sind keine Bieter zugelassen. Nach Angebotsöffnung werden allen Bietern die Informationen gemäß § 14 (3) VOB/A unverzüglich elektronisch zur Verfügung gestellt
t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (brutto) und Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 v. H. der Schlussrechnungssumme (brutto), sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Maßgebend für das Leisten der Sicherheit ist die Zuschlagssumme der Auftraggebergemeinschaft. Der Auftragnehmer übergibt jedem Mitglied der Auftraggebergemeinschaft eine anteilige Bürgschaft.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis der Eignung kann gemäß § 6b (1) VOB/A durch Präqualifizierung bei einer anerkannten PQ-Stelle geführt werden. Zusätzlich sind auf Verlangen der Vergabestelle drei Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren vorzulegen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
Falls der Bieter nicht im Präqualifizierungsverzeichnis eingetragen ist, sind unter Verwendung des Formblattes „Eigenerklärungen zur Eignung", welches der Vergabeunterlage beiliegt, gemäß § 6a (2) VOB/A neben der Benennung des Sitzes des Unternehmens bzw. der Niederlassung, welches für die Realisierung der Leistung vorgesehen ist, auf Verlangen der Vergabestelle folgende Eigenerklärungen bzw. Nachweise vorzulegen:
1. Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen;
2. mindestens drei Referenzen (Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer, Angabe zur vertraglichen Bindung als Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer; Benennung der im eigenen Unternehmen erbrachten maßgeblichen Leistungen; Auftragswert; Ausführungszeitraum) über die Ausführung von Leistungen aus den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind;
3. Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal;
4. Eintragung in das Berufsregister;
5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde;
6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet;
7. das nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt;
8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde;
9. dass das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet ist;
10. Nachweis über eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssumme für Personen- und Sachschäden 1.500.000,00 EUR und für Vermögensschäden 500.000,00 EUR.

Außerdem sind die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. herausgegebenen RAL-Gütesicherung GZ 961 zu erfüllen. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Bieter bzw. ein benannter Nachauftragnehmer im Besitz des RAL-Gütezeichens der Beurteilungsgruppen … der Gütegemeinschaft „Güteschutz Kanalbau“ ist.
Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn der Bieter bzw. ein benannter Nachauftragnehmer die Qualifikation des Unternehmens durch einen Prüfbericht entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 „Erstprüfung“ für die v. g. Beurteilungsgruppe nachweist und eine Verpflichtungserklärung vorlegt, dass im Auftragsfall für die Dauer der Baumaßnahme ein Vertrag zur RAL-Gütesicherung GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abgeschlossen und die zugehörige „Eigenüberwachung“ entsprechend Abschnitt 4.2 durchgeführt wird. Der Vertrag zur Gütesicherung entsprechend Abschnitt 4.3 ist mit einer zugelassenen Prüfstelle abzuschließen und spätestens bis zum Baubeginn dem Auftraggeber vorzulegen.

Für den Tiefbau der SachsenEnergie ist die Eignung nach DVGW GW 129 nachzuweisen.

Die Nachweise sind innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorzulegen. Bei vorgesehenem Nachunternehmereinsatz für Teilleistungen sind auf Verlangen der Vergabestelle diese zu benennen und ebenso auf Verlangen der Vergabestelle die Nachweise zur Eignung vorzulegen.
x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben

Entwässerungskanäle

locality: 01157 Dresden


Stadt Greiz

legalName: Stadt Greiz

title: Los 18 Putzarbeiten/WDVS - Umbau/Sanierung Rathaus Greiz

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadt Greiz; Straße, Hausnummer: Marstallstraße 6; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 36617030; Fax: +49 36612666; Internet-Adresse: www.greiz.de; E-Mail: sv@greiz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Umbau und Modernisierung Rathaus Greiz; Straße, Hausnummer: Markt 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 18 Putzarbeiten/WDVS: ca. 80 m² Sockeldämmung incl. Abdichtung herstellen; ca. 530 m² WDVS, mineralische Dämmung aus Dämmplatten; ca. 100 m² WDVS, mineralische Dämmung als Lamelle; ca. 80 m² Dämmung als Spritzdämmung; ca. 100 lfd. m Fensterbänke liefern und einbauen; ca. 700 m² mineralischen Oberputz als Filzputz incl. Anstrich als Hybridanstrichsystem aufbringen; ca. 50 lfd. m streifenförmiger Aushub und wieder Verfüllen im Sockelbereich;  ca. 150 lfd. m Fallrohre und vorgehängte Rinnen demontieren und wieder montieren
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.06.2023, Ende: 20.10.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2732624/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 04.05.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 23.06.2023
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 04.05.2023, 10:00 Uhr; Ort: entfällt, nur elektronische Angebotsabgabe zugelassen; Personen, die anwesend sein dürfen: entfällt
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zwingend Formblatt 124 mit dem Angebot einzureichen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Thüringen; Straße, Hausnummer: Jorge-Semprún-Platz 4; Postleitzahl: 99423; Ort: Weimar; Land: DE; E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Putz,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz

region: DEG

locality: 07973 Greiz


title: Umsetzung Digitalpakt Schulen Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt, Käthe-Kollwitz-Straße 16, Los 5 - Elektroinstallation

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste, Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 37338311933; Fax: +49 3733831851933; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: katrin.friedrich@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: VOB/A
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt; Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 16; Postleitzahl: 08349; Ort: Johanngeorgenstadt; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Durch das Landratsamt Erzgebirgskreis ist die Umsetzung des Bauvorhabens Digitalpakt Schulen in der Förderschule Johanngeorgenstadt (Außenstelle von Brünlasbergschule Aue ) geplant. Hierzu werden in nahezu allen Funktionsbereichen des Schulobjektes Netzwerkanschlüsse nachgerüstet und entsprechende Verteilungseinheiten zur Unterbringung von aktiven Netzwerkkomponenten errichtet.
Los 5 - Elektroinstallation
* Verlegung von ca. 10.000m Datenkabel Kat. 7A
* Verlegung von ca. 300m LWL Kabel OM4 (Innen- und Außenkabel)
* Verlegung von ca. 750m sonstigen Kabeln (NYM, J-Y(St)Y, etc.)
* Installation von ca. 700m Leitungsführungskanal PVC (verschiedene Größen)
* Installation von ca. 160 Stck. Schalt-Steckgeräte (Datendosen 1-fach, 2-fach, Steckdosen, etc.)
* Installation von ca. 12 Stck. Patchfelder für Datentechnik (Kategorie Kat. 6A)
* Installation von ca. 5 Stck. LWL-Patchfelder der Kategorie OM 4
* Errichtung von 3 Stck. Datenverteiler (max. 42 HE)
* Errichtung von 1 Stck. Elt-Verteiler (Aufputz)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.07.2023, Ende: 24.11.2023, siehe Bauzeitenplan vom 24.03.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote für die Lose nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2732052/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.04.2023, 14:00 Uhr; Bindefrist: 02.06.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.04.2023, 14:00 Uhr; Ort: Landratsamt Erzgebirgskreis, Klosterstraße 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Beratungsraum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124 https://www.erzgebirgskre...

221 https://www.erzgebirgskre...

222 https://www.erzgebirgskre...

223 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskre...

233 https://www.erzgebirgskre...

444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskre...
- sonstige im LV auswertungsrelevanten Nachweise, Angaben/Unterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LD) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Elektro                                  ,EDV-Verkabelungen


title: Umsetzung Digitalpakt Schulen Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt, Käthe-Kollwitz-Straße 16, Los 1 – Beräumung

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste, Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 37338311933; Fax: +49 3733831851933; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: katrin.friedrich@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: VOB/A
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt; Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 16; Postleitzahl: 08349; Ort: Johanngeorgenstadt; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 1-  Beräumung und Umzug
850	m³	Einrichtungsgegenstände beräumen und wieder einräumen
100	m³	Zimmereinrichtung im Haus beräumen und wieder einräumen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.07.2023, Ende: 17.11.2023, siehe Bauzeitenplan nach Gewerken vom 14.03.2023 - Bauabschnitte 1, 2, 3, 4 und 5
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote für die Lose nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2731805/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.04.2023, 13:00 Uhr; Bindefrist: 25.05.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.04.2023, 13:00 Uhr; Ort: Landratsamt Erzgebirgskreis, Klosterstraße 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Beratungsraum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124 https://www.erzgebirgskre...

221 https://www.erzgebirgskre...

222 https://www.erzgebirgskre...

223 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskre...

233 https://www.erzgebirgskre...

444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskre...
- sonstige im LV auswertungsrelevanten Nachweise, Angaben/Unterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LD) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Umzugsdienste


Plauener Straßenbahn GmbH

legalName: Plauener Straßenbahn GmbH

description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen: Offizielle Bezeichnung: Plauener Straßenbahn GmbH; Straße, Hausnummer: Wiesenstraße 24; Ort: Plauen; NUTS-Code: DED44; Postleitzahl: 08527; Land: DE; E-Mail: straube@strassenbahn-plauen.de; Internetadresse: www.strassenbahn-plauen.de
I.2) Gemeinsame Beschaffung: nicht angegeben
I.6) Haupttätigkeit(en): Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
Abschnitt II: GegenstandII.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Lieferung eines Turmwagens mit Schienenfahreinrichtung für das Meterspurnetz der Plauener Straßenbahn GmbH; Referenznummer der Bekanntmachung (Vergabenummer): 2023 - A 1/23 PSB
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 34114000; CPV-Code Zusatzteile: nicht angegeben
II.1.3) Art des Auftrags: Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung: Lieferung eines  Oberleitungs Turmwagens mit Schienenfahreinrichtung
II.1.6) Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: entfällt
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s): nicht angegeben
II.2.3) NUTS-Codes: DED44; Hauptort der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Plauener Straßenbahn GmbH; Straße: Wiesenstraße 24; Postleitzahl: 08527; Ort: Plauen; Land: DE
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Bau und Lieferung eines Turmwagens mit Schienenfahreinrichtung
II.2.11) Angaben zu Optionen: nein
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: nein
II.2.14) Zusätzliche Angaben: nicht angegeben
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem: entfällt
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion: nein
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren: 2023/S 006-013871
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems: nein
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation: nein
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: A 1/23
Bezeichnung des Auftrags: Lieferung eines Turmwagens mit Schienenfahreinrichtung für das Meterspurnetz der Plauener Straßenbahn GmbH
V.2) Auftragsvergabe
V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses: 27.03.2023
V.2.5) Angabe zur Vergabe von Unteraufträgen: entfällt
V.2.6) Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis: nicht angegeben
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben: nicht angegeben
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren:Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 38, 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Ort: Leipzig; Postleitzahl: 04107; Land: DE
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren: nicht angegeben
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen: nicht angegeben
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt:nicht angegeben
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

Pkw/ Transporter

description: Specialist vehicles

locality: 08527 Plauen


Gemeindeverwaltung Weischitz

legalName: Gemeindeverwaltung Weischitz

title: Neugestaltung Spielplatz und Sanierung des Denkmals in Krebes

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen - Erd-, Beton- und Landschaftsbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Spielplatz Krebes; Straße, Hausnummer: Ortszentrum, Burgsteinstraße; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Krebes; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 56 m Rückbau Holzzaun und Holztor; Rückbau Sandkasten und Klettergerät; 500 m² Oberboden abtragen; 70 m³ Boden lösen und entsorgen; 200 m² Frostschutzschicht herstellen; 40 m² Betonpflaster liefern und einbauen; 100 m Rasenborde liefern und einbauen; 45 m³ Fallschutzkies liefern und einbauen; 300 m² Oberboden aufbringen; 600 m² Planum für Rasensaat; 800 m² Rasensaat; 2 Stück Pflanztrog aus Naturstein; 20 Stück Natursteinplatten verlegen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 06.11.2023, Ende: 15.12.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2732620/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.04.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.05.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.04.2023, 10:00 Uhr; Ort: Gemeinde Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Anbau Rathaus Raum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: in den Vergabeunterlagen genannt
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B § 16
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen über Präqualifizierungsverzeichnis (Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.)
Nicht präqualifizierte Unternehmen gemäß Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung Nachweise gemäß VOB/A § 6a
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Naturstein/ Steinmetz,Spielplätze,Landschaftsbau/ Außenanlagen

locality: 08538 Weischlitz, OT Krebes


title: Umsetzung Digitalpakt Schulen Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt, Käthe-Kollwitz-Straße 16, Los 4 - Baureinigung

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste, Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 37338311933; Fax: +49 3733831851933; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: katrin.friedrich@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: VOB/A
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt; Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 16; Postleitzahl: 08349; Ort: Johanngeorgenstadt; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 4 - Baureinigung
820	m²	Fenster- und Türflächen
2700	m²	PVC- und Textilbeläge
600	m²	Fliesen- und Natursteinbeläge
250	St.	Beleuchtungskörper
700	St.	Sitzmöbel, Tische, Schränke, Regale
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.07.2023, Ende: 17.11.2023, siehe Bauzeitenplan nach Gewerken vom 14.03.2023 - Bauabschnitte 1, 2, 3, 4 und 5
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote für die Lose nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2731908/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.04.2023, 13:45 Uhr; Bindefrist: 25.05.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.04.2023, 13:45 Uhr; Ort: Landratsamt Erzgebirgskreis, Klosterstraße 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Beratungsraum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124 https://www.erzgebirgskre...

221 https://www.erzgebirgskre...

222 https://www.erzgebirgskre...

223 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskre...

233 https://www.erzgebirgskre...

444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskre...
- sonstige im LV auswertungsrelevanten Nachweise, Angaben/Unterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LD) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Bauendreinigung


Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH

legalName: Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH

title: RA Riesa Zwillingsleitung BA 1

description:
a) Auftraggeber:  Los 1, Allgemeines: Offizielle Bezeichnung: Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH; Straße, Hausnummer: Alter Pfarrweg 1a; Postleitzahl: 01587; Ort: Riesa; Land: DE; Telefon: +49 35257480; Fax: +49 3525748500; E-Mail: info@wasser-rg.de  Los 2, Auswechslung Trinkwasserzwillingsleitung: Offizielle Bezeichnung: Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH; Straße, Hausnummer: Alter Pfarrweg 1a; Postleitzahl: 01587; Ort: Riesa; Land: DE; Telefon: +49 35257480; Fax: +49 3525748500; E-Mail: info@wasser-rg.de  Los 3, Tiefbauleistungen für Kabelverlegung: Offizielle Bezeichnung: Stadtwerke Riesa; Straße, Hausnummer: Alter Pfarrweg 1; Postleitzahl: 01587; Ort: Riesa; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung:  Los 1, Allgemeines: Offizielle Bezeichnung: Riesa; Straße, Hausnummer: Poppitzer Landstraße; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: DE Los 2, Auswechslung Trinkwasserzwillingsleitung: Offizielle Bezeichnung: Riesa; Straße, Hausnummer: Poppitzer Landstraße; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: DE Los 3, Tiefbauleistungen für Kabelverlegung: Offizielle Bezeichnung: Riesa; Straße, Hausnummer: Poppitzer Landstraße; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Tiefbau, Rohrlegearbeiten, Kabelverlegung, Straßenbauarbeiten
- ca. 345 m GGG DN 300
- ca. 162 m PEHD d110
- ca. 690 m Leitung ausbauen GG DN 250
- 3 Stück Hausanschlüsse umbinden

- ca. 112m Niederspannungskabel
- ca. 200 m Mittelspannungskabel
- ca. 200 Leerrohr für LWL-Steuerkabel
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können nur für alle Lose eingereicht werden (alle Lose müssen angeboten werden); Art und Umfang der Lose: nicht angegeben
i) Ausführungsfristen:  Los 1, Allgemeines: Beginn: 22.05.2023, Ende: 28.07.2023;  Los 2, Auswechslung Trinkwasserzwillingsleitung: Beginn: 22.05.2023, Ende: 28.07.2023;  Los 3, Tiefbauleistungen für Kabelverlegung: Beginn: 22.05.2023, Ende: 28.07.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2732633/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 20.04.2023, 11:00 Uhr; Bindefrist: 13.05.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin:  Los 1, Allgemeines: Datum: 20.04.2023, 11:00 Uhr; Ort: siehe Buchstabe a); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte;  Los 2, Auswechslung Trinkwasserzwillingsleitung: Datum: 20.04.2023, 11:00 Uhr; Ort: siehe Buchstabe a); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte;  Los 3, Tiefbauleistungen für Kabelverlegung: Datum: 20.04.2023, 11:00 Uhr; Ort: siehe Buchstabe a); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: siehe Besondere Vertragsbedingen (Formblatt 214)
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Besondere Vertragsbedingen (Formblatt 214)
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Vergabeunterlagen
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel

title: RA Riesa Zwillingsleitung BA 1


title: Umsetzung Digitalpakt Schulen Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt, Käthe-Kollwitz-Straße 16, Los 2 - Baumeisterarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste, Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 37338311933; Fax: +49 3733831851933; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: katrin.friedrich@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: VOB/A
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt; Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 16; Postleitzahl: 08349; Ort: Johanngeorgenstadt; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 2 - Baumeisterarbeiten
250	m²	Staubschutzwände
1950	m²	Fußboden und Einrichtungsgegenstände abdecken
300	m²	Rasterdecken öffnen und wieder ergänzen
6	St.	Rollgerüste erstellen
250	m³	Raumgerüst erstellen
50	m²	Decken- und Wandverkleidungen mit Brandschutzanforderungen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.07.2023, Ende: 17.11.2023, siehe Bauzeitenplan nach Gewerken vom 14.03.2023 - Bauabschnitte 1, 2, 3, 4 und 5
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote für die Lose nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2731870/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.04.2023, 13:15 Uhr; Bindefrist: 25.05.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.04.2023, 13:15 Uhr; Ort: Landratsamt Erzgebirgskreis, Klosterstraße 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Beratungsraum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124 https://www.erzgebirgskre...

221 https://www.erzgebirgskre...

222 https://www.erzgebirgskre...

223 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskre...

233 https://www.erzgebirgskre...

444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskre...
- sonstige im LV auswertungsrelevanten Nachweise, Angaben/Unterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LD) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Baumeisterarbeiten


Kreiskliniken Reutlingen GmbH

legalName: Kreiskliniken Reutlingen GmbH

description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen: Offizielle Bezeichnung: Kreiskliniken Reutlingen GmbH; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Steinenbergstraße 31; Ort: Reutlingen; NUTS-Code: DE141; Postleitzahl: 72764; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: +49 7121200-3500; E-Mail: antonoglu_p@klin-rt.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: www.kreiskliniken-reutlingen.de; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben
I.2) Gemeinsame Beschaffung: Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5) Haupttätigkeiten: Gesundheit
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Lieferung von Lebensmitteln für den Klinikbetrieb zur Versorgung von Patienten, Gästen und Mitarbeitern; Referenznummer der Bekanntmachung: 2023-0112-BK
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 15000000; CPV-Code Zusatzteil:
II.1.3) Art des Auftrags: Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung: Abschluss eines Rahmenvertrages zur Belieferung mit Lebensmitteln für die Verpflegung von Patienten, Mitarbeitern und Gästen der Kreiskliniken Reutlingen GmbH
II.1.6) Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.): 1040000,00 EUR.
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: Lieferung von frischem Brot und Backartikeln
Los-Nr.: 1
II.2.2) CPV-Code Hauptteil: 15810000; CPV-Code Zusatzteil:
II.2.3) NUTS-Codes: DE141; Hauptort der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kreiskliniken Reutlingen GmbH; Straße, Hausnummer: Steinenbergstraße 31; Postleitzahl: 72764; Ort: Reutlingen; Land: Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Die Kreiskliniken Reutlingen sucht einen erfahrenen Lieferanten für die Versorgung mit Lebensmitteln zur Verpflegung von Patienten, Mitarbeitern und Gästen der Kreiskliniken Reutlingen GmbH mit den Standorten:
— Klinikum am Steinenberg,Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen,
— Ermstalklinik Bad Urach, Stuttgarter Straße 100, 72574 Bad Urach,
— Albklinik Münsingen, Lautertalstraße 47, 72525 Münsingen
welcher die Leistungen durchgängig und zuverlässig mit der Artikelgruppe: Frische Brot und Backartikel (Brot, Brötchen, Torten, Kuchen, Kaffeeteilchen etc.) erbringen kann.
II.2.5) Zuschlagskriterien: Die nachstehenden Kriterien: Qualitätskriterium - Name: Anwendung des Not- & Ausfallkonzeptes / Gewichtung: 10%; Qualitätskriterium - Name: Reaktionszeiten / Gewichtung: 10%; Qualitätskriterium - Name: Beschwerdemanagement / Gewichtung: 10%; Qualitätskriterium - Name: Konzept zur Nachhaltigkeit / Gewichtung: 10%; Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11) Angaben zu Optionen: Optionen: nein
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein; Projektnummer oder -referenz:
II.2.14 Zusätzliche Angaben:
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: Lieferung von Trockenlagerartikeln
Los-Nr.: 2
II.2.2) CPV-Code Hauptteil: 15330000; CPV-Code Zusatzteil: ; CPV-Code Hauptteil: 15600000; CPV-Code Zusatzteil: ; CPV-Code Hauptteil: 15800000; CPV-Code Zusatzteil:
II.2.3) NUTS-Codes: DE141; Hauptort der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kreiskliniken Reutlingen GmbH; Straße, Hausnummer: Steinenbergstraße 31; Postleitzahl: 72764; Ort: Reutlingen; Land: Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Die Kreiskliniken Reutlingen sucht einen erfahrenen Lieferanten für die Versorgung mit Lebensmitteln zur Verpflegung von Patienten, Mitarbeitern und Gästen der Kreiskliniken Reutlingen GmbH mit den Standorten:
— Klinikum am Steinenberg, Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen,
— Ermstalklinik Bad Urach, Stuttgarter Straße 100, 72574 Bad Urach,
— Albklinik Münsingen, Lautertalstraße 47, 72525 Münsingen
welcher die Leistungen durchgängig und zuverlässig mit der Artikelgruppe: Trockenlagerartikel (Obst-, Sauer- und Gemüsekonserven, Haltbare Konzentrate, Pasten und Fertigsaucen [Ketchup, Senf etc.] Haltbare Brotaufstriche portioniert und Portionswürstchen) erbringen kann.
II.2.5) Zuschlagskriterien: Die nachstehenden Kriterien: Qualitätskriterium - Name: Anwendung des Not- & Ausfallkonzeptes / Gewichtung: 10%; Qualitätskriterium - Name: Reaktionszeiten / Gewichtung: 10%; Qualitätskriterium - Name: Beschwerdemanagement / Gewichtung: 10%; Qualitätskriterium - Name: Konzept zur Nachhaltigkeit / Gewichtung: 10%; Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11) Angaben zu Optionen: Optionen: nein
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein; Projektnummer oder -referenz:
II.2.14 Zusätzliche Angaben:
Abschnitt IV Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. Beschleunigtes Verfahren: nein
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem: nicht angegeben.
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion: nicht angegeben;
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren: Bekanntmachungsnummer im EU-Amtsblatt: 2023/S 023-065582
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems: nicht angegeben
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation: nicht angegeben
Abschnitt V Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: nicht angegeben
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags: Lieferung von frischem Brot und Backartikeln
V.2) Auftragsvergabe
V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses: 2023-04-01
V.2.2) Angaben zu den Angeboten:
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1; Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1; Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: nicht angegeben; Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: nicht angegeben; Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde:
Offizielle Bezeichnung: Bäckerei-Keim GmbH; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Lachenhauweg 8; Ort: Reutlingen; NUTS-Code: DE141; Postleitzahl: 72766; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: nicht angegeben; E-Mail: info@baeckerei-keim.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: nicht angegeben; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben; Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.): Gesamtwert des Auftrags/Loses: 476169,00 EUR.
V.2.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen: entfällt
Auftrags-Nr.: nicht angegeben
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags: Lieferung von Trockenlagerartikeln
V.2) Auftragsvergabe
V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses: 2023-04-01
V.2.2) Angaben zu den Angeboten:
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2; Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1; Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: nicht angegeben; Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: nicht angegeben; Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde:
Offizielle Bezeichnung: CHEFS CULINAR Süd GmbH & Co. KG; Nationale Identifikationsnummer: nicht angegeben; Postanschrift: Im Zusamtal 1; Ort: Zusmarshausen; NUTS-Code: DE276; Postleitzahl: 86441; Land: Deutschland; Kontaktstelle(n): nicht angegeben; Telefon: +49 82918512652; E-Mail: 14kam@chefsculinar.de; Fax: nicht angegeben; Internet-Adresse(n): Hauptadresse: nicht angegeben; Adresse des Beschafferprofils: nicht angegeben; Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.): Gesamtwert des Auftrags/Loses: 410802,00 EUR.
V.2.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen: entfällt
Abschnitt VI Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben: entfällt
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe; Postanschrift: Karl-Friedrich-Straße 17; Ort: Karlsruhe; Postleitzahl: 76133; Land: Deutschland; E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de; Telefon: +49 7219264049; Internet-Adresse: http://www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html; Fax: +49 7219263985
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 03.04.2023

Lebensmittel/ Getränke/ Genussmittel

description: Food, beverages, tobacco and related products

locality: 72764 Reutlingen

description: Processed fruit and vegetables

description: Grain mill products, starches and starch products

description: Miscellaneous food products

description: Bread products, fresh pastry goods and cakes


description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen: Offizielle Bezeichnung: Plauener Straßenbahn GmbH; Straße, Hausnummer: Wiesenstraße 24; Ort: Plauen; NUTS-Code: DEA2B; Postleitzahl: 08527; Land: DE; E-Mail: straube@strassenbahn-plauen.de; Internetadresse: www.strassenbahn-plauen.de
I.2) Gemeinsame Beschaffung: nicht angegeben
I.6) Haupttätigkeit(en): Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
Abschnitt II: GegenstandII.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Lieferung eines Schienenrillenreinigungsfahrzeuges mit Saug- und Schienenfahreinrichtung für das Meterspurnetz der Plauener Straßenbahn GmbH; Referenznummer der Bekanntmachung (Vergabenummer): 2023 - 2/23 PSB
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 34144431; CPV-Code Zusatzteile: nicht angegeben
II.1.3) Art des Auftrags: Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung: Lieferung eines Schienenrillenreinigungsfahrzeuges mit Saug- und Schienenfahreinrichtung
II.1.6) Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2) Beschreibung
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: entfällt
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s): nicht angegeben
II.2.3) NUTS-Codes: DED44; Hauptort der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Plauener Straßenbahn GmbH; Straße: Wiesenstraße 24; Postleitzahl: 08527; Ort: Plauen; Land: DE
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Bau und Lieferung eines Schienenreinigers für Straßenbahnschienen mit Schienenfahreinrichtung
II.2.11) Angaben zu Optionen: nein
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: nein
II.2.14) Zusätzliche Angaben: nicht angegeben
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem: entfällt
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion: nein
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA): Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren: 2023/S 006-013344
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems: nein
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation: nein
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: 02/23
Bezeichnung des Auftrags: Lieferung eines Schienenrillenreinigungsfahrzeuges mit Saug- und Schienenfahreinrichtung für das Meterspurnetz der Plauener Straßenbahn GmbH
V.2) Auftragsvergabe
V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses: 27.03.2023
V.2.5) Angabe zur Vergabe von Unteraufträgen: entfällt
V.2.6) Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis: nicht angegeben
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben: nicht angegeben
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren:Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 38, 1. Vergabekammer des Freistaates SAchsen; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Ort: Leipzig; Postleitzahl: 04107; Land: DE
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren: nicht angegeben
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen: nicht angegeben
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt:nicht angegeben
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

Kommunaltechnik,Lkw

description: Suction-sweeper vehicles


Stadtverwaltung Pirna

legalName: Stadtverwaltung Pirna

title: Gesamtsanierung GS Am Friedenspark - Los 24.2: Bauendreinigung 2. BA

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Pirna; Bereich/Abteilung: Fachdienst Förderung & Vergabe; Straße, Hausnummer: Am Markt 1/2; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; Telefon: +49 3501556356; Fax: +49 350155612356; Internet-Adresse: www.pirna.de; E-Mail: stefan.weiss@pirna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Baureinigungsleistungen; Bauvertrag nach VOB/B
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule „Am Friedenspark“; Straße, Hausnummer: Nicolaistraße 3; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 1.500 m2 Zwischenreinigung Böden durch Kehren, 630 m2 Reinigung von Glasflächen Fenster mit Innen- und Außenfensterbänken, 750 m2 Feinreinigung Türblätter mit/ohne Verglasung, 1.500 m2 Feinreinigung Böden Linoleum, 180 m2 Feinreinigung Böden Fliesen/gestrichener Boden, 240 m2 Feinreinigung Wandfliesen/WC-Trennwände, 75 m Feinreinigung Geländer + Handlauf, 160 St Feinreinigung Anbauleuchten/Pendelleuchten, 120 St Feinreinigung Lautsprecher/Sicherheitsleuchten, 135 St Feinreinigung Heizkörper, WCs, Waschbecken, Spiegel etc.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.10.2023, Ende: 04.12.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2732634/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.04.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 25.05.2023
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.04.2023, 10:00 Uhr; Ort: ---; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht zugelassen
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach VOB/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat eine Bescheinigung über den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärungen zur Eignung“ einzureichen. Bescheinigungen anderer Präqualifizierungsstellen werden anerkannt, wenn hinterlegte Dokumente einsehbar sind und in der Bescheinigung angegeben wird, welche Eignungskriterien anhand welcher Dokumente bei der Präqualifizierung geprüft wurden. Die Eigenerklärungen des Formblattes 124 müssen nachträglich mit entsprechenden Nachweisen untersetzt werden, sollte das Angebot in die engere Wahl kommen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Vergabeprüfstelle; Straße, Hausnummer: Weißeritzstraße 7; Postleitzahl: 01744; Ort: Dippoldiswalde; Land: DE; E-Mail: vergabestelle@landratsamt-pirna.de

Bauendreinigung

locality: 01796 Pirna