Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna

legalName: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna

title: Sanierung Hort „Wirbelwind“, Hauptstraße 30 in 09212 Limbach-Oberfrohna, OT Kändler - Los 08 Trockenbau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Bereich/Abteilung: Verdingungsstelle; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE; Telefon: +49 372278205; Fax: +49 372278303; E-Mail: verdingungsstelle@limbach-oberfrohna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Hauptstraße 30; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Menge	Einheit	Bezeichnung
ca.	24	         m²	        GK-Ständerwand
ca.	10	         m²	        Installationsschacht
ca.	360	 m²	        Akustik-Unterdecke
ca.	30	         m²	        GK-Decke
ca.	55	         m	                Brandschutzbekleidung Stahlträger F90
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 06.10.2025, Ende: 24.10.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. zu j) Nebenangebote sind zulässig in Verbindung mit einem gültigen Hauptangebot, Pauschalangebote werden ausgeschlossen, Nachweise zur Gleichwertigkeit sind mit dem Angebot einzureichen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3163993/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna, Rathausplatz 1, Haus F, EG, Renaissance-Raum, 09212 Limbach-Oberfrohna; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B in der gültigen Fassung: 5% Vertragserfüllung, 3% Mängelansprüche
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B in der gültigen Fassung
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Mindestlohn: Sofern es in dem Gewerk einen gesetzlich geregelten Mindestlohn gibt, dann erfolgt bei dessen Nichteinhaltung der Ausschluss des Angebotes.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Trockenbau

locality: 09212 Limbach-Oberfrohna


Stadtverwaltung Wilthen

legalName: Stadtverwaltung Wilthen

title: Sanierung/ Umbau Umgebindehaus Wilthen - Los 05 Innenliftanlage

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Wilthen; Bereich/Abteilung: Bau- und Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 5; Postleitzahl: 02681; Ort: Wilthen; Land: DE; Telefon: +49 359238540; Fax: +49 3592385499; E-Mail: briefkasten@wilthen.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen: Innenliftanlage
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Wilthen; Straße, Hausnummer: Dresdener Straße 2; Postleitzahl: 02681; Ort: Wilthen; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Planung, Lieferung und Montage einer Innenliftanlage zur Personenbeförderung
g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Erstellung der Ausführungsplanung erforderlich
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 15.09.2025, Ende: 26.09.2025, Ausführungszeiten laut Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3160850/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2025, 13:00 Uhr; Bindefrist: 04.06.2025
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.05.2025, 13:00 Uhr; Ort: Stadt Wilthen, Bahnhofstraße 5, 02681 Wilthen (Sitzungszimmer Dachgeschoss); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/ oder deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlung nach VOB/B; im Formblatt 214 der Verdingungsunterlagen enthalten (besondere Vertragsbedingungen)
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39 Nachprüfstelle; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE

Aufzüge/ Rolltreppen

scheme: CPV

region: DED

locality: 02681 Wilthen

countryName: DEU

procurementMethodDetails: Public announcement

initiationType: tender


title: Sanierung Hort „Wirbelwind“, Hauptstraße 30 in 09212 Limbach-Oberfrohna, OT Kändler - Los 10 Malerarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Bereich/Abteilung: Verdingungsstelle; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE; Telefon: +49 372278205; Fax: +49 372278303; E-Mail: verdingungsstelle@limbach-oberfrohna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Hauptstraße 30; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Menge	 Einheit	Bezeichnung
ca.	1.500	   m²	        Raufasertapete + Anstrich
ca.	300	   m²	        Silikatanstrich
ca.	1	          St.	        Treppenhaus, 350 m², historisierend
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 28.07.2025, Ende: 24.04.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. zu j) Nebenangebote sind zulässig in Verbindung mit einem gültigen Hauptangebot, Pauschalangebote werden ausgeschlossen, Nachweise zur Gleichwertigkeit sind mit dem Angebot einzureichen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3164062/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 30.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna, Rathausplatz 1, Haus F, EG, Renaissance-Raum, 09212 Limbach-Oberfrohna; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B in der gültigen Fassung: 5% Vertragserfüllung, 3% Mängelansprüche
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B in der gültigen Fassung
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Mindestlohn: Sofern es in dem Gewerk einen gesetzlich geregelten Mindestlohn gibt, dann erfolgt bei dessen Nichteinhaltung der Ausschluss des Angebotes.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Maler


title: qPCR Gerät

description:
1. Allgemeine Informationen: Titel: qPCR Gerät
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Technische Universität Bergakademie Freiberg; Straße, Hausnummer: Akademiestraße 6; PLZ: 09599; Ort: Freiberg; Land: Deutschland; E-Mail: beschaffung@zuv.tu-freiberg.de; Internet-Adresse: https://tu-freiberg.de
3. Vergabeverfahren: Vergabeart/Rechtsrahmen: Freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb - VOL/A; Vergabenummer: 1471-25
4. Auftragsgegenstand: CPV-Code: 38951000-6; Art und Umfang der Leistung: qPCR Gerät mit 8 Temperaturen auf 12 Probenreihen und freier Gestaltung der Temperaturprogramme
5. Ausführungsort: PLZ: 09599; Ort: Freiberg; Land: Deutschland
6. Ausführungszeitraum: Zeitraum der Ausführung: bis Mai 2025
7. Auftragnehmer: Name des Auftragnehmers: Bio-Rad Laboratories GmbH; Straße, Hausnummer: Kapellenstraße 12; PLZ: 85622; Ort: Feldkirchen; Land: Deutschland
8. Zusätzliche Angaben: Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 15.07.2025

Labortechnik/ Messtechnik

locality: 09599 Freiberg

title: qPCR Gerät


Gemeinde Lahntal

legalName: Gemeinde Lahntal

title: Trockenbauarbeiten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Lahntal - Goßfelden

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Lahntal; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Oberdorfer Straße 1; Postleitzahl: 35094; Ort: Lahntal; Land: DE; Telefon: +49 6420-8230-23; Fax: +49 6420-8230-30; Internet-Adresse: www.lahntal.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen im Hochbau
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Siegener Straße 5; Postleitzahl: 35094; Ort: Lahntal - Goßfelden; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Trockenbauarbeiten (DIN 18340)
Vorgesehen ist die Errichtung von Trockenbauwänden (ca. 380 m²) und Vorsatzschalen (ca. 55 m²), größtenteils in Feucht- und Nassräumen, aus imprägnierten Gipskarton-Feuchtraumplatten sowie zementgebundenen Platten. Zum Leistungsumfang gehört u.a. auch die Ausbildung eines Türsturzes der Feuerwiderstandsklasse F30 und zweier Bereiche mit freitragenden Abhangdecken im 1. OG von ca. 30 m².
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 21.07.2025, Ende: 31.10.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. -
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. -
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3156656/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 08.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Submissionsstelle Gemeinde Lahntal; Personen, die anwesend sein dürfen: Submissionsstelle Gemeinde Lahntal
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: -
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Darmstadt; Straße, Hausnummer: Wilhelminenstraße 1 - 3; Postleitzahl: 64283; Ort: Darmstadt; Land: DE; E-Mail: vergabekompetenzstelle@rpda.hessen.de

Trockenbau

locality: 35094 Lahntal Goßfelden


description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Zwickau, Sportstättenbetrieb; Straße, Hausnummer: Gewandhausstraße 7; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: Deutschland; E-Mail: sport@zwickau.de; Telefonnummer: +49 375835200; Internetadresse: https://www.zwickau.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Zwickau, Rechtsamt Ausschreibungen; Straße, Hausnummer: Werdauer Straße 62; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: Deutschland; E-Mail: Ausschreibungsstelle@zwickau.de; Telefonnummer: +49 375832910; Internetadresse: https://www.zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art und Umfang der Leistung: Unterhalts- und Glasreinigung Johannisbad, u.a.:
- Reinigungsfläche pro Woche 7.015,38 m²
- Glasflächenreinigung 861,88 m², unterschiedliche Häufigkeit; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Johannisbad Zwickau; Straße, Hausnummer: Johannisstraße 16; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: 30.06.2025; Ende: 21.06.2026
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 13.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 13.06.2025
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: VOL/B
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: Preis

Unterhaltsreinigung,Glasreinigung

locality: 08056 Zwickau


title: Putz- und Malerarbeiten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Lahntal - Goßfelden

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Lahntal; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Oberdorfer Straße 1; Postleitzahl: 35094; Ort: Lahntal; Land: DE; Telefon: +49 6420823023; Fax: +49 6420-8230-30; Internet-Adresse: www.lahntal.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen im Hochbau
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Siegener Straße 5; Postleitzahl: 35094; Ort: Lahntal - Goßfelden; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Putz- und Stuckarbeiten (DIN 18350), Maler- und Lackierarbeiten (DIN 18363)
Die Leistung umfasst das Verputzen aller Massivwände mit Zementputz auf einer Fläche von ca. 240 m², größtenteils als Vorbereitung für nachfolgende Fliesenbeläge. Zudem werden Wandflächen mit einem Anstrich auf insgesamt ca. 240 m² versehen. Einige Bodenflächen erhalten einen staubbindenden Anstrich auf ca. 100 m². Zusätzlich beinhaltet die Leistung die Lackierung der Stahlzargen sowie den Anstrich von Abhangdecken auf ca. 25 m².
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.07.2025, Ende: 26.02.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. -
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. -
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3156663/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.05.2025, 10:15 Uhr; Bindefrist: 30.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 08.05.2025, 10:15 Uhr; Ort: Submissionsstelle Gemeinde Lahntal; Personen, die anwesend sein dürfen: Submissionsstelle Gemeinde Lahntal
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: -
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Darmstadt; Straße, Hausnummer: Wilhelminenstraße 1 - 3; Postleitzahl: 64283; Ort: Darmstadt; Land: DE; E-Mail: vergabekompetenzstelle@rpda.hessen.de

Putz,Maler


Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda

legalName: Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda

title: Entkernung, Abbruch, Entsorgung Wohngebäude in 02977 Hoyerswerda

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda; Straße, Hausnummer: L.-Herrmann-Straße 92; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: DE; Telefon: +49 35714750; E-Mail: kontakt@wh-hy.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen nach VOB
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Komplettabbruch Wohngebäude Ratzener Straße 25-29; Straße, Hausnummer: Ratzener Straße 25-29; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Komplettabbruch Wohngebäude; erbaut im Jahr 1968; 5 Eingänge; 50 WE mit ca.2.849,29 m² Wohnfläche; ca.13.651 m³ umbauter Raum; 5-geschossig zzgl. Kellergeschoss und Drempelbereich (Flachdach); Plattenbauweise (Bautyp P2/5); Entkernung, Abbruch, Rückbau und Entsorgung baulicher Anlagen; Rückbau Wetterschutzverkleidung Trapezblech und HWL-Dämmung am Giebel; Dachkonstruktion aus Dachkassettenplatten (AVV 170106*); Dachhaut aus AVV 170303* bzw. AVV 170903*; Drempeldämmung aus Mineralwolle AVV 170603*und Isofloc-Zellulose-Dämmstoff; Dämmmatten im Fußboden der Geschossdecken (unter Estrich); Rückbau von Teerpappen (AVV 170303*) im Fußbodenbereich; Holzlatten (AVV 170204*) im Kellerbereich; Mineralwolleplatten (AVV 170603*) an der Kellerdecke; Medienleitungen mit Kamilit ummantelt (AVV 170603*); asbesthaltige Platten (Sokalit - AVV 170605*) im Küchenbereich; Morinolfugen (asbesthaltig - AVV 170605*) an ausgewählten Stellen der Außenfugen; asbesthaltige Schachtelemente (AVV 170605*); Entsorgungsleistungen; Rückbau von Ver- und Entsorgungsanlagen; Rückbau von Gehwegen und Nebenanlagen; Verfüllung Baugrube; Geländebegradigung; Rasenansaat und Rasenpflege
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.11.2025, Ende: 20.02.2026, Der AG behält sich Fristverschiebungen aufgrund von nicht erfolgtem Freizug und artenschutzrechtlichen Zwangspunkten vor.
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote in Verbindung mit dem Hauptangebot sind zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3164970/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.05.2025, 14:00 Uhr; Bindefrist: 11.07.2025
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 12.05.2025, 14:00 Uhr; Ort: Anschrift siehe Buchstabe a); Raum 506; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei der Angebotseröffnung dürfen nur Bieter und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß §16 VOB/B sowie den Allgemeinen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben gemäß Formblatt 124 bzw. Präqualifikation; Nachweis über Erfahrungen im Umgang mit Abfällen, insbesondere Asbest und Kamilit bzw. Nachweis Entsorgungsfachbetrieb; Abbruch- und Trennungstechnologie; Abfalldatenblatt
Weitere Nachweise: Freistellungsbescheinigung Finanzamt, Nachweis Haftpflichtversicherung
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Aufbaubank; Straße, Hausnummer: Pirnaische Straße 9; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: DE

Abbruch/ Rückbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien

locality: 02977 Hoyerswerda


title: Veröffentlichung einer beabsichtigten Beschränkten Ausschreibung nach VOB/A - Gewässerinstandsetzung, Schaden Nr. 2002341, 2001549, Tief-, Wasser- und Landschaftsbauarbeiten

description:
1. Allgemeine Informationen: Titel: Veröffentlichung einer beabsichtigten Beschränkten Ausschreibung nach VOB/A; Vergabenummer: 6.221.1151.006; Die Bekanntmachung erfolgt wegen bestehender Binnenmarktrelevanz: nein
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Oberes Elbtal; Straße, Hausnummer: Am Viertelacker 14; PLZ: 01259; Ort: Dresden; Land: Deutschland; Telefon: +49 351402880; Fax: +49 35140288190; E-Mail: vergabe.oe@ltv.sachsen.de
3. Vergabeverfahren: Voraussichtliche Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: Angaben zum Auftragsgegenstand: Gewässerinstandsetzung, Schaden Nr. 2002341, 2001549, Tief-, Wasser- und Landschaftsbauarbeiten
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: Neustadt in Sachsen, Ortslage Polenz; PLZ: 01844; Ort: Neustadt (Sachsen), OL Polenz; Land: Deutschland
6. Art und Umfang der Leistung: CPV-Code: 45240000-1; Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: - Aushub Baugrube 385 m³
- Steinsatz herstellen als Böschungssicherung 192 m²
- Fußsteinreihe setzen 118 m
7. Ausführungszeitraum: Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 10.06.2025 - 30.09.2025
8. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht bereits fest. Eine Bewerbung ist nicht mehr möglich.; Sonstiges: Der Teilnehmerkreis steht bereits fest. Eine Bewerbung ist nicht mehr möglich.; Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 13.05.2025

Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen

locality: 01844 Neustadt Ortslage Polenz

procurementMethodDetails: Restricted tender


Stadt Taucha, Manuel Burke

legalName: Stadt Taucha, Manuel Burke

title: Essenversorgung - Grundschule 3 in 04425 Taucha

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Manuel Burke; Bereich/Abteilung: FB Innere Verwaltung; Straße, Hausnummer: Schloßstr. 13; Postleitzahl: 04425; Ort: Taucha; Land: Deutschland; Telefonnummer: +49 3429870134; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de
d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung von Verpflegungsleistungen für ca. 106 Grundschüler; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: 3. Grundschule ; Straße, Hausnummer: Dewitzer Str. 54; Postleitzahl: 04425; Ort: Taucha; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind zugelassen: Nebenangebote sind zugelassen.
g) Ausführungsfrist: Beginn: 11.08.2025; Ende: 10.07.2027
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 16.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 20.06.2025
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: siehe Vergabeunterlagen
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Vergabeunterlagen
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: siehe Vergabeunterlagen
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Gastgewerbe/ Gastroservice

locality: 04425 Taucha


description:
1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle:  Los 1, Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) 2025 - kooperatives Modell: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Meißen, Landratsamt, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Brauhausstraße 21; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE; Fax: +49 352172588031; Internet-Adresse: www.kreis-meissen.de; E-Mail: rka.vergabe@kreis-meissen.de  Los 2, Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) 2025 - kooperatives Modell: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Meißen, Landratsamt, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Brauhausstraße 21; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE; Fax: +49 352172588031; Internet-Adresse: www.kreis-meissen.de; E-Mail: rka.vergabe@kreis-meissen.de
Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.
Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
2) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung, Vergabenummer: 2025-02-31.2.5.01
3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
4) Ggf. in den Fällen des § 29 (3) die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen: nicht angegeben
5) Art und Umfang der Leistung: Leistungsgegenstand ist die Durchführung von Berufsausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) nach § 16 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) i. V. m. § 76 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) und §§ 4, 5 Abs. 2 ff BBiG/§§ 25, 26 Abs. 2 ff HandwO (allgemeine Berufsausbildung einschließlich Stufenausbildung) und §§ 64 ff BBiG/§§ 42 k-m HandwO („Werkerausbildung“ bzw. „Fachpraktiker/-in“).
BaE nach § 76 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) zielen darauf ab, Auszubildenden, die aufgrund einer Lernbeeinträchtigung oder sozialer Benachteiligungen besonderer Hilfen bedürfen, die Aufnahme, Fortsetzung sowie den erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung zu ermöglichen. Es sind alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um den Übergang des Auszubildenden auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu fördern.
Im kooperativen Modell werden die Ausbildungsinhalte unter Einbeziehung von persönlich und fachlich geeigneten Kooperationsbetrieben vermittelt, welche darüber hinaus die Eignung nach den §§ 27 ff BBiG/§§ 21 ff HwO besitzen.
Ort(e) der Leistungserbringung:  Los 1, Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) 2025 - kooperatives Modell: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Meißen; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE Los 2, Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) 2025 - kooperatives Modell: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Meißen; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE
6) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: Los 1: 2jährige Berufe, 2 Teilnehmer, Berufsfelder: Lager/Handel, Gastronomie
Los 2: 3jährige Berufe, 1 Teilnehmer, Berufsfeld: Wirtschaft/Verwaltung
7) Nebenangebote sind nicht zugelassen.
8) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:  Los 1, Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) 2025 - kooperatives Modell: Beginn: 11.08.2025, Ende: 10.08.2027;  Los 2, Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) 2025 - kooperatives Modell: Beginn: 11.08.2025, Ende: 10.08.2028
9)  Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162808/zustellweg-auswaehlen.
10) Angebotsfrist: 22.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 14.07.2025
11) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine
12) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Vergabeunterlagen
13) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: Erklärungen des Bieters entsprechend Teil D - Anlagen: D.2 Angaben des Bieters/der Bietergemeinschaft; D.3 Erklärungen zur Bietereignung; D.3.1 Nachweis der Fachkunde, Referenzen, Personaleinsatz; D.3.2 Räumlichkeiten und Außengelände; Zertifizierung nach AZAV; D.4 Erklärung zur Ethikklausel; Konzept; Anlage zu A.3.1 Darstellung Personaleinsatz nach Mustervordruck und Preiskalkulation
14) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Ausbildung

locality: 01662 Meißen


Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema

legalName: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema

title: Los 09 – Elektroinstallation | Kindertageseinrichtung "Abenteuerland", Gellertstraße 5, Aue-Bad Schlema, OT Aue | Umbau und Sanierung – Bauabschnitt 3 (2025/2026) OG+EG+KG

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Bereich/Abteilung: Stadtverwaltung / Bauamt; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag;  Installation von Elektroanlagen (45311000-0),  Installation von Brandmeldeanlagen (45312100-8)
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertageseinrichtung &amp;quot;Abenteuerland&amp;quot;, Einrichtung der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Straße, Hausnummer: Gellertstraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - 2 Stück Baustromverteiler
- 2 Stück Unterverteiler
- ca. 80 Stück Reiheneinbaugeräte
- ca. 150 m  Installationskanäle diverse Größen
- ca. 850 m Leerrohre diverse Größen
- ca. 5000 m Installationsleitung, Installationskabel, Endkreisinstallation
- ca. 2000 m  Fernmelde- und Steuerleitungen
- ca. 230 Stück Installationsgeräte
- ca. 10 Stück diverse Kernlochbohrungen Durchm. 75mm – 150 mm
- ca. 900m	Mauerwerkswandschlitze Diverse Breiten
- ca. 5 Stück Brandschottungen
- ca. 4 m Brandschutzkanal
- ca. 80 St. Leuchten verschiedener Bauform
- 5 Stück Rettungszeichenleuchten
- 17 Stück Sicherheitsleuchten
- 9 Stück Akustische Signalgeber
- 8 Stück Automatische Melder
- 4 Stück Nichtautomatische Melder
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 30.06.2025, Ende: 17.04.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. .
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3160731/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 20.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.05.2025, 13:45 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Aue- Bad Schlema (Rathaus Aue), Goethestr. 5, 08280 Aue-Bad Schlema, Zimmer 210; Personen, die anwesend sein dürfen: Ein bieteröffentlicher Öffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung).
t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), sofern die Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v.H. der Brutto- Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B, Ausgabe 2016 (VOB/B) in der derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten (BAnz AT 19.01.2016 B3 und BAnz AT 01.04.2016 B1) Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus § 16 VOB/B.
Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert.
Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben (vgl. Formblatt 214A – Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Aue-Bad Schlema, Ziffer 10.2.12).
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: I) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

II) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das vollständig ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ (Formblatt 124A) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Auf gesondertes Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“  und dem Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) aufgeführten, nachfolgend benannten Erklärungen/Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen: (1) 3 Referenznachweise über die Ausführung vergleichbarer Leistungen welche im derzeit laufenden Kalenderjahr oder in den letzten 5 Kalenderjahren (bezogen auf den Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung und den Zeitpunkt der Vorlage beim Auftraggeber) abnahmereif fertiggestellt wurden. Die Referenznachweise müssen mindestens die nach Formblatt 124A geforderten Angaben enthalten: (1.1) Ansprechpartner (Name, Anschrift, Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse); (1.2) (nur bei Hochbaumaßnahmen): Art der ausgeführten Leistung (Einzel-/Komplettleistung); (1.3) Auftragssumme; (1.4) Ausführungszeitraum; (1.5) stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges bzw. (nur bei Komplettleistungen): Kurzbeschreibung der Baumaßnahme; (1.6) Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer bzw. (nur bei Komplettleistungen): Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; (1.7) Art der Baumaßnahme (bei Hochbaumaßnahmen: Neubau, Umbau, Denkmal; bei Straßen- /Brückenbaumaßnahmen: Neubau, Aus-und Umbau, Erhaltung); (1.8) (nur bei Bauleistungen des Straßen-/Brückenbaus): Kategorie der Baumaßnahme (Straßenbau, Konstruktiver Ingenieurbau, Sonstiges); (1.9) Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGEPartner, Nachunternehmer); (1.10) Bestätigung des Auftraggebers (Referenzgebers) über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung)
Die Referenznachweise sind unter Nutzung des Formblatts EFB 444 VHB (Hochbaumaßnahmen) oder des Formblatts 3103 HVA B-StB (Bauleistungen des Straßen- und Brückenbaus) zu erbringen.;
(2) Übersicht über die Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal (unter Nutzung des Formblatts 127A); (3) Gewerbeanmeldung; (4) Handelsregisterauszug (soweit eine Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister besteht); (5) Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; (6) rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplans vorliegt); (7) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit eine Beitragspflicht besteht); (8) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt); (9) Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG; (10) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 124A (Eigenerklärung zur Eignung) und das Formblatt 127A (Übersicht Arbeitskräfte) werden den Vergabeunterlagen beigefügt und können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3160731
Der Vordruck der Referenzbescheinigung (gemäß Formblatt 3103 HVA BStB und EFB 444 VHB) wird den Vergabeunterlagen beigefügt und kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3160731

III) Präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter haben folgende/n Einzelnachweis/e mit ihrem Angebot vorzulegen: frei bleibend

IV) Zum Nachweis der Erfüllung folgender Ausführungsbedingungen legen präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter mit Ihrem Angebot folgende Unterlagen vor:
frei bleibend

V) Beim Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis deren Eignung und der Erfüllung von Ausführungsbedingungen zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Nachunternehmen entsprechen denen für Unternehmen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Elektro

locality: 08280 Aue-Bad Schlema


Stadtverwaltung Waldenburg

legalName: Stadtverwaltung Waldenburg

title: Heizung - Lüftung - Sanitär

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Waldenburg; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08396; Ort: Waldenburg; Land: DE; Telefon: +49 3760812329; Fax: +49 3760812310; Internet-Adresse: https://www.waldenburg.de/; E-Mail: zannet.portius@klp-aig.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisleistungsvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Museum - Naturalienkabinett Waldenburg; Straße, Hausnummer: Geschwister-Scholl-Platz 1; Postleitzahl: 08396; Ort: Waldenburg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 275lfm Edelstahlleitung Heizung 1.4301, 250m² Fußbodenheizung Tackersystem, 20Stck Sockelkonvektoren, 2Stck Röhrenradiatoren, 275lfm Edelstahlleitung Heizung 1.4301, 250m² Fußbodenheizung Tackersystem, 20Stck Sockelkonvektoren, 2Stck Röhrenradiatoren
g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werkplanung Fußbodenheizung
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 26.05.2025, Ende: 28.10.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3154792/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 05.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: www.evergabe.de; Personen, die anwesend sein dürfen: Keine
t) Sicherheiten: Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Auftragssumme, Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe 5 v. H. der Auftragssumme einschl. Nachträge.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Haftpflichtversicherungsnachweis für 2025 mit Schadendeckungssumme,
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes,
Freistellung gem. § 48 EstG des Finanzamtes,
Nachweis der Sozialversicherung,
Handelsregisterauszug/ Gewerbeanmeldung, Referenzliste,
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in  die Liste des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen e.V.
Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen dafür erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärung auch für diese abzugeben. Darüber hinaus hat der Bieter den Nachweis seiner Fachkunde folgende angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: siehe Anlage: Angaben zur Nachprüfungsstelle

Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

locality: 08396 Waldenburg

title: Heizung - Lüftung - Sanitär


Hochschule Anhalt

legalName: Hochschule Anhalt

description:
1. Allgemeine Informationen: Titel: Transparenzbekanntmachung Inversmikroskop; Vergabenummer: FA18/25; Die Bekanntmachung erfolgt wegen bestehender Binnenmarktrelevanz: ja
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Hochschule Anhalt; Bereich/Abteilung: Beschaffung; Straße, Hausnummer: Bernburger Str. 55; PLZ: 06366; Ort: Köthen; Land: Deutschland; Telefon: +49 3496674068; E-Mail: evergabe.andrea.gast@hs-anhalt.de
3. Vergabeverfahren: Voraussichtliche Vergabeart/Rechtsrahmen: Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb - UVgO
4. Auftragsgegenstand: Angaben zum Auftragsgegenstand: Anschaffung  Inversmikroskop für Durchlicht und Fluoreszenz mit Analyse, Aufnahme und Verarbeitungssystem für die Zellkulturtechnik.
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: Hochschule Anhalt; Straße, Hausnummer: Bernburger Str. 55; PLZ: 06366; Ort: Köthen (Anhalt); Land: Deutschland
6. Art und Umfang der Leistung: CPV-Code: 38510000 Mikroskope, 38513100 Inversionsmikroskope; Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: Um eine Verbesserung der Charakterisierung und Dokumentation im Modul „Zellkulturtechnik“ wird ein Zellkulturtechnik-Invers-Mikroskop mit Fluoreszenz und Dokumentationstechnik benötigt. Außerdem soll ein paralleles nahezu identisches Arbeiten mit sehr hoher Reproduzierbarkeit geschaffen werden. Das Inversmikroskop soll in der Lage sein alle gängigen Formate von Slides, Chamberslides, Well-Platten von 6-Well bis 96-Well, T25 bis T75 auf den Objekttisch aufzunehmen und über eine Handsteuerung bewegbar sein. Die Fluoreszenzeinheit sollte UV, grün, rot und blau Anregung ermöglichen oder zumindest nachrüstbar sein. Für die Dokumentation und Analyse muss eine Aufnahme- und Verarbeitungseinheit inbegriffen sein, sowie die entsprechende Software.
Die Kompatibilität muss zum bestehenden System von Zeiss Axiovert 40 CFL gewährleistet sein.
7. Ausführungszeitraum: Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: bis spätestens 07/2025
8. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht noch nicht abschließend fest. Eine Bewerbung ist möglich, es besteht jedoch kein Anspruch auf Teilnahme.; Bei Interesse bitte folgende Stelle kontaktieren: evergabe.andrea.gast@hs-anhalt.de; Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 25.04.2025

Labortechnik/ Messtechnik,Optische Geräte

region: DEE

locality: 06366 Köthen


Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

legalName: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

title: Fahrzeug zur Havarienotwasserversorgung

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: Deutschland; E-Mail: vergabe@wasserwerke.net; Telefonnummer: +49 37741440; Internetadresse: https://www.wasserwerke.net; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de
d) Art und Umfang der Leistung: Beschaffung eines neuen 4x4 Fahrgestells für die Havarienotwasserversorgung inkl. Umsetzen des vorhandenen Trinkwasserbehälters

.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Fahrzeug zur Havarienotwasserversorgung; Straße, Hausnummer: Am Wasserwerk 14; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: 30.06.2026; Bereitstellung des Fahrgestelles zur Tankumsetzung am 01.04.2026
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 06.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 23.05.2025
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: Vertragsstrafe: 0,15 % der Auftragssumme bei Überschreitung der Ausführungsfrist; bei Einzelfristen je 0,15 % der Auftragssumme. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt.
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn eine Vorauszahlungsbürgschaft beim AG vorliegt.
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Vergleichbare Referenzobjekte
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Lkw-Basis/ Lkw-Fahrgestell

locality: 08340 Schwarzenberg

title: Fahrzeug zur Havarienotwasserversorgung


Rudolf Virchow Klinikum Glauchau GmbH

legalName: Rudolf Virchow Klinikum Glauchau GmbH

title: RVK Zentralapotheke VE3.004 Rohbau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Rudolf Virchow Klinikum Glauchau GmbH; Straße, Hausnummer: Virchowstraße 18; Postleitzahl: 08371; Ort: Glauchau; Land: DE; Telefon: +49 3763422513; Fax: +49 3763422510
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH; Straße, Hausnummer: Virchowstraße 18; Postleitzahl: 08371; Ort: Glauchau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: -ca. 400m Grundleitung AW und RW in verschiedenen Größen
-ca. 1400m² kapillarbrechende Schicht
-ca. 140m³ Aushub Mediengräben
-ca. 525 m³ Bodenplatte C25/30
-ca. 643m² Stahlbetonwände außen C20/25
-ca. 190m² Stahlbetonwände innen C20/25
-ca. 90m Stützen C30/37
-ca. 1300m² Stahlbetondecken C30/37
-ca. 11t Profilstahl für Tragkonstruktion
-Mauerarbeiten in geringem Umfang
-ca.110m² Estricharbeiten
-ca.380m² Malerarbeiten
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Ende: 16.01.2026, siehe beigefügter Bauablaufplan v. 28.03.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nach §8 Absatz 2 Nummer 3 nicht zugelassen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind nach §8 Absatz 2 Nummer 4 nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3161673/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 16.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: Rudolf Virchow Klinikum, Virchowstraße 18, 08371 Glauchau; Personen, die anwesend sein dürfen: Da schriftliche Angebote nach VOB A Abschnitt 1 nicht zugelassen sind, dürfen keine Bieter anwesend sein.
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: keine Angaben
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement; Straße, Hausnummer: Brückenstraße 12; Postleitzahl: 09111; Ort: Chemnitz; Land: DE

Baumeisterarbeiten,Maler,Entwässerungskanäle,Erdbau

locality: 08371 Glauchau

title: RVK Zentralapotheke VE3.004 Rohbau


Stadtverwaltung Rochlitz

legalName: Stadtverwaltung Rochlitz

title: Abbruch Wohngebäude Leipziger Straße 48 in Rochlitz, Abbruch- und Rückbauarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Rochlitz; Bereich/Abteilung: Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09306; Ort: Rochlitz; Land: DE; Telefon: +49 3737-783-160; Fax: +49 3737-783-163; E-Mail: a.schramm@rochlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Leipziger Straße 48; Postleitzahl: 09306; Ort: Rochlitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Abbruch Wohngebäude Leipziger Straße 48 in Rochlitz
Abbruch- und Rückbauarbeiten
-	950 m² Beräumung Grundstück und Gebäude von Sperrmüll und Baumischabfällen
-	180 m² Rückbau/Separierung  Dacheindeckung abbruchbegleitend
-	1060 m³ Abbruch Gebäude ab UK Kellerdecke
-	280 m³ Abbruch Keller
-	70 m² Abbruch Kelleraußenwand bis 1.00 m unter OKG als Handabbruch
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 26.05.2025, Ende: 13.06.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3165111/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 29.04.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 06.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 29.04.2025, 11:00 Uhr; Ort: Rathaus Rochlitz, Markt 1, 09306 Rochlitz, Zi. 303; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: -5% der Auftragssumme als Vertragserfüllungsbürgschaft, wenn die Auftragssumme 250.000,00 € netto überschreitet
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen nach § 16 VOB/B, bargeldlos, Abschlagszahlungen, Schlusszahlung nach Abnahme
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Arbeitsgemeinschaft, juristische Person, gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eignungsnachweis durch abrufbare Eintragung des Präqualifikationsverzeichnis oder Eigenerklärung zur Eignung des Bewerbers / Bieters gemäß Formular 124 (Bestätigungen der Eigenerklärungmit mit unternehmensbezogenen Unterlagen erfolgen nur auf Anforderung der Vergabestelle)
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Mittelsachsen; Straße, Hausnummer: Frauensteiner Sraße 43; Postleitzahl: 09559; Ort: Freiberg; Land: DE; E-Mail: kommunalaufsicht@landkreis-mittelsachsen.de

Abbruch/ Rückbau

locality: 09306 Rochlitz


title: Weischlitz OT Kemnitz, Rohrnetzauswechslung Ortsnetz Trinkwasser

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Hammerstraße 28; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE; Telefon: +49 3741-402205; Fax: +49 3741-402206; Internet-Adresse: www.zwav.de; E-Mail: technik@zwav.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag nach VOB
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Talstraße; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz OT Kemnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 1000 m Verlegung Trinkwasserversorgungsleitung PE 100-RC d63/d90 im HDD-Verfahren in befestigten und unbefestigten Flächen einschließlich 35 St Hausanschlüsse
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.06.2025, Ende: 30.04.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Es darf je Bieter ein Hauptangebot abgegeben werden.
Anmerkung zu Punkt j): Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.

 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3163810/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.04.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 30.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.04.2025, 11:00 Uhr; Ort: Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland, Hammerstraße 28, 08523 Plauen, Abteilung Technik, Vergabestelle; Personen, die anwesend sein dürfen: Der Eröffnungstermin ist nicht öffentlich. Der Auftraggeber stellt den Bietern die Namen der Bieter, die Endbeträge der Angebote, Preisnachlässe ohne Bedingungen und die Anzahl der jeweiligen Nebenangebote unverzüglich elektronisch zur Verfügung.
t) Sicherheiten: Gemäß den Bestimmungen des § 9 c VOB/A.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B, sowie den ergänzenden Vertragsbedingungen des ZWAV. Abschlagszahlungen werden aufgrund von Abschlagsrechnungen des AN gewährt, maximal jedoch nicht öfter als monatlich und in 90 v.H. der mit geprüften Abrechnungsunterlagen nachgewiesenen Leistungen. Die um 10 v.H. geminderte Abschlagssumme ist vom AN in der Rechnung aufzuführen.
Für Leistungen die dem der Schlussabnahme vorausgehenden Monat erbracht wurden, wird keine Abschlagszahlung gewährt. Diese Leistungen werden mit der Schlusszahlung nach erfolgter Schlussabnahme abgegolten.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Gemäß § 6 a VOB/A, sowie den zusätzlichen Nachweisen der Eignung des ZWAV wie folgt:
Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft - Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK - Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung - Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung - Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%). - Bieter, die nicht Ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen zusätzlich neben den Eignungsnachweisen folgendes vorlegen: -Bescheinigung des für Sie zuständigen Versicherungsträgers; schriftliche Benennung des Finanzamtes mit Anschrift und Bankverbindung, welches für die Umsatzbesteuerung des ausländischen Unternehmens zuständig ist. - Der Bieter verpflichtet sich, dass deutsche Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 01.03.1996 zuletzt geändert am 28.06.2023 und insbesondere hierzu das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) vom 16.08.2014 zuletzt geändert am 01.07.2023 zu beachten und einzuhalten. - Der Bieter hat Deponie/Ort für eine schadlose Beseitigung aller Bodenüberschussmassen entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG) zu benennen und in einer formlosen Erklärung nachzuweisen.
Bieter für den Bau, die Sanierung oder auch grabenlose Rohrverlegung für Arbeiten am Trinkwasserrohrnetz müssen die erforderliche Qualifikation entsprechend der aktuellen DVGW-Arbeitsblätter vorlegen einschließlich der Fortbildungen an einer DVGW anerkannten Ausbildungsstätte. Die Qualifikation ist auch nachzuweisen für den Fall, dass Abwasserleitungen bzw. Abwasserdruckleitungen in entsprechendem Material bzw. entsprechender Verlegeart ausgeführt werden sollen.
Geforderter Nachweis: DVGW GW 301 W3 pe, DVGW GW 302 GN 2
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD, Gewerberecht, Preisprüfung, VOL, VOB; Bereich/Abteilung: Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A  Aufsichts- und Nachprüfbehörde nach erfolgter Vorabinformation (§ 8 SächVergabeG) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber; Straße, Hausnummer: Altchemnitzerstraße 41; Postleitzahl: 09105; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.lds.sachsen.de/?ID=12231&amp;art_param=363; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Trinkwasserleitungen

locality: 08538 Weischlitz OT Kemnitz


title: Poststraße in Aue-Bad Schlema, OT Aue | Straßenbauarbeiten mit Erneuerung Straßenbeleuchtung, Erneuerung Mittelspannungskabel & Trinkwasserleitung | Gemeinschaftsmaßnahme Stadt – ZWW – SWA GmbH

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Bereich/Abteilung: Stadtverwaltung / Bauamt; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag;  45233140-2 Straßenarbeiten ; 45233290-8 Installation von Straßenschildern; 45232200-4 Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen;  45231300-8 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen;  45231400-9 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Straße, Hausnummer: Poststraße 4/Einmündung B101 bis Poststraße 1; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: • Los 0: Allgemeine Bauleistungen, Baustelleneinrichtung
- 1,00 psch Baustelleneinrichtung
- Verkehrssicherung/Umleitungsbeschilderung
• Los 1: Erneuerung Mittelspannungskabel
- 70,00 m Kabelgraben
• Los 2: Erneuerung Trinkwasserleitung
- 70 m TW-Versorgungsleitung PE-HD-Druckrohr d 180*16,4 mm liefern und verlegen
- 5,00 St TW-Hausanschlussleitungen PE-Xa-Rohr d 40*3,7 mm liefern und verlegen
• Los 3: Straßenbau und Straßenbeleuchtung
- 1.600,00 m² Asphaltdeckschicht
- 120,00 t Binderschicht 7 cm
- 240,00 t Binderschicht 8 cm
- 645,00 m² Halbstarre Deckschicht
- 250,00 m² Naturpflaster aufnehmen, wieder versetzen

Die hier zu vergebenden Leistungen werden im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mehrerer Auftraggeber durchgeführt:
(1) Die Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema (Stadt), Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema beauftragt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung  die in der Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 3 – Straßenbau/Straßenbeleuchtung bezeichneten Leistungen vollumfänglich.
(2) Der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg beauftragt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
die in der Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 2 – Erneuerung Trinkwasserleitung (Trinkwasserleitungsbau) bezeichneten Leistungen vollumfänglich.
(3) Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema GmbH (SWA) Mühlstraße 4, 08280 Aue-Bad Schlema beauftragt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung die in der Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 1 – Erneuerung Mittelspannungskabel bezeichneten Leistungen vollumfänglich.
(4) Stadt, ZWW und SWA beauftragen anteilig die in beigefügter Leistungsbeschreibung unter LV-Teil Los 0 – Allgemeine Bauleistungen und Baustelleneinrichtung bezeichneten Leistungen im Verhältnis der vorstehend unter (1) bis (3) bezeichneten Leistungen.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 23.06.2025, Ende: 26.09.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. .
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162872/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 13.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.05.2025, 13:30 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Aue- Bad Schlema (Rathaus Aue), Goethestr. 5, 08280 Aue-Bad Schlema, Zimmer 210; Personen, die anwesend sein dürfen: Ein bieteröffentlicher Öffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung).
t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), sofern die Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v.H. der Brutto- Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B, Ausgabe 2016 (VOB/B) in der derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten (BAnz AT 19.01.2016 B3 und BAnz AT 01.04.2016 B1) Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus § 16 VOB/B.
Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert.
Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben (vgl. Formblatt 214A – Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Aue-Bad Schlema, Ziffer 10.2.12).
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: I) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

II) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das vollständig ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ (Formblatt 124A) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Auf gesondertes Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“  und dem Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) aufgeführten, nachfolgend benannten Erklärungen/Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen: (1) 3 Referenznachweise über die Ausführung vergleichbarer Leistungen welche im derzeit laufenden Kalenderjahr oder in den letzten 5 Kalenderjahren (bezogen auf den Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung und den Zeitpunkt der Vorlage beim Auftraggeber) abnahmereif fertiggestellt wurden. Die Referenznachweise müssen mindestens die nach Formblatt 124A geforderten Angaben enthalten: (1.1) Ansprechpartner (Name, Anschrift, Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse); (1.2) (nur bei Hochbaumaßnahmen): Art der ausgeführten Leistung (Einzel-/Komplettleistung); (1.3) Auftragssumme; (1.4) Ausführungszeitraum; (1.5) stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges bzw. (nur bei Komplettleistungen): Kurzbeschreibung der Baumaßnahme; (1.6) Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer bzw. (nur bei Komplettleistungen): Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; (1.7) Art der Baumaßnahme (bei Hochbaumaßnahmen: Neubau, Umbau, Denkmal; bei Straßen- /Brückenbaumaßnahmen: Neubau, Aus-und Umbau, Erhaltung); (1.8) (nur bei Bauleistungen des Straßen-/Brückenbaus): Kategorie der Baumaßnahme (Straßenbau, Konstruktiver Ingenieurbau, Sonstiges); (1.9) Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGEPartner, Nachunternehmer); (1.10) Bestätigung des Auftraggebers (Referenzgebers) über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung)
Die Referenznachweise sind unter Nutzung des Formblatts 3103 HVA B-StB (Bauleistungen des Straßen- und Brückenbaus) zu erbringen.;
(2) Übersicht über die Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal (unter Nutzung des Formblatts 127A); (3) Gewerbeanmeldung; (4) Handelsregisterauszug (soweit eine Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister besteht); (5) Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; (6) rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplans vorliegt); (7) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit eine Beitragspflicht besteht); (8) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt); (9) Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG; (10) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 124A (Eigenerklärung zur Eignung) und das Formblatt 127A (Übersicht Arbeitskräfte) werden den Vergabeunterlagen beigefügt und können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3162872
Der Vordruck der Referenzbescheinigung (gemäß Formblatt 3103 HVA BStB) wird den Vergabeunterlagen beigefügt und kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/ 3162872

III) Präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter haben folgende/n Einzelnachweis/e mit ihrem Angebot vorzulegen:
(1) Nachweis der Eignung und Qualifikation des/der für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen zu benennenden Verantwortlichen (gültige Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer Seminarveranstaltung gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99))
Mit Vorlage des Nachweises ist (sind) zugleich die/der Verantwortliche(n) für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen im Sinne von Nummer 4.2 Absatz 8 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1997 (ZTV-SA 97) zu benennen.
(2) Nachweis über die Erfüllung der vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. herausgegebenen DVGW-Regelwerkes GW 301 (01/2021) für die Beurteilungsgruppen GW 301 W3; Werkstoff Polyethylen (pe) (Kopie oder Original);
Das Arbeitsblatt GW 301 2021-01 (Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen - Anforderungen und Prüfungen) kann kostenpflichtig als digitales Dokument (im PDF-Format) oder als gedruckte Ausgabe bezogen werden über den
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH ·  Josef-Wirmer-Straße 3 ·  53123 Bonn ·  Telefon +49 228 9191-40 · Telefax:  +49 228 9191-499 · E-Mail: info@wvgw.de
oder über den Internetvertrieb des Verlags unter: https://shop.wvgw.de/
mit der Stichwort-Suche (im Feld „Suchbegriff eingeben…“): „GW 301 Arbeitsblatt 01/2021“
bzw. unter dem Direktlink (pdf-Dokument): https://shop.wvgw.de/GW-301-Arbeitsblatt-01-2021-PDF-Datei/510746
bzw. unter dem Direktlink (gedruckte Ausgabe): https://shop.wvgw.de/GW-301-Arbeitsblatt-01-2021/310746

IV) Zum Nachweis der Erfüllung folgender Ausführungsbedingungen legen präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter mit Ihrem Angebot folgende Unterlagen vor:
frei bleibend

V) Beim Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis deren Eignung und der Erfüllung von Ausführungsbedingungen zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Nachunternehmen entsprechen denen für Unternehmen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel,Erdbau


Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz

legalName: Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz

title: Silberlandhalle - Verbesserung der energetischen Bilanz, Los 2 Leuchtenumbau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz; Bereich/Abteilung: Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733425240; E-Mail: vergabestelle@annaberg-buchholz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Silberlandhalle; Straße, Hausnummer: Talstraße 8-10; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Verbesserung der energetischen Bilanz in der Silberlandhalle durch Leuchtenumbau mit folgendem Umfang:
17,00 St Umrüstsatz SILL Planflächenstrahler A (A-1 - A-18)
8,00 St	Umrüstsatz SILL Planflächenstrahler A (A-19 - A-27)
60,00 St Umrüstsatz SILL Innenraumstrahler B1 (B1-1 - B1-60)
30,00 St Umrüstsatz SILL Innenraumstrahler B2 (B2-1 - B2-30)
18,00 St Umrüstsatz SILL Innenraumstrahler B3 (B3-1 - B3-18)
30,00 St Umrüstsatz SILL Innenraumstrahler B4 (B4-1 - B4-30)
5,00 St	Umrüstsatz SILL Innenraumstrahler B5 (B5-1 - B5-6)
12,00 St Umrüstsatz SILL Innenraumstrahler B6 (B6-1 - B6-12)
6,00 St	Umrüstsatz SILL Innenraumstrahler B7 (B7-1 - B7-6)
14,00 St Umrüstsatz Trilux Deckenleuchte G1 (G1-1 - G1-14)
4,00 St	Erstellung lichttechnische Vermessung
1,00 St	lichttechnische Berechnung der Dreifeldhalle
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 26.05.2025, Ende: 30.09.2025, Ausführung in 6 Bauabschnitten; Bestellung der Bauteile nach Beauftragung; Beginn des ersten Bauabschnittes ab 28.07.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3165130/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 29.04.2025, 10:30 Uhr; Bindefrist: 16.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 29.04.2025, 10:30 Uhr; Ort: entfällt; Personen, die anwesend sein dürfen:  Bei elektronischer Angebotsabgabe ist eine  Anwesenheit der Bieter nicht vorgesehen. Das Submissionsprotokoll wird per evergabe.de übermittelt.
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. VOB
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Eignung eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch eine Eigenerklärung gemäß Formblatt (Eigenerklärung zur Eignung) erbracht werden. Soweit zuständige Stellen Angaben der Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Folgende Angaben werden verlangt:
- Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
- Referenzen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
- Anzahl der Arbeitskräfte
- Registereintragung(en)
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt
- Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung,
- Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Weiterhin hat der Bieter folgende Unterlagen einzureichen:
- Eigenerklärung – wirtschaftliche Beziehungen nach Russland (Formblatt)
- Bestätigung zur Einhaltung des Mindestlohns (Formblatt)
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis (im Rahmen der Rechtsaufsicht); Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE

Beleuchtungseinrichtungen

locality: 09456 Annaberg


title: Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau, Errichtung eines Holzunterstandes

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Amt für Familie, Schule und Soziales; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 1; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: FamilieSchuleSoziales@Zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Clara-Wieck-Gymnasium; Straße, Hausnummer: Schlossplatz 1; Postleitzahl: 08064; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Errichtung Holzunterstand Clara-Wieck-Gymnasium
Länge ca. 8,4m
Breite ca. 7m
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 30.06.2025, Ende: 01.08.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3165076/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 27.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 13.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
zusätzlich: Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Zimmerer/ Holzbau

locality: 08064 Zwickau


ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH

legalName: ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH

title: Zoologischer Garten Magdeburg – Übernetzung Schimpansenanlage – Rohbauarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH; Bereich/Abteilung: Bau/Technik; Straße, Hausnummer: Zooallee 1; Postleitzahl: 39124; Ort: Magdeburg; Land: DE; Telefon: +49 391280902306; Fax: +49 391280905100; Internet-Adresse: www.zoo-magdeburg.de; E-Mail: michael.koerner@zoo-magdeburg.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG; Straße, Hausnummer: Am Vogelgesang 12; Postleitzahl: 39124; Ort: Magdeburg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Herstellen, liefern und einbauen u.A. von
400m² Abbrucharbeiten Teichanlage
24 Stk. Bohrpfahlgründungen bis 10m Tiefe, D= 88cm
750m³ Erdbau- und Verfüllarbeiten
250 m³ Stahlbeton
43 to Betonstahl
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.06.2025, Ende: 12.09.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3165107/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 20.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Auftraggeber Anschrift siehe a), Büro B/T; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 30 Tagen per Überweisung
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigten Vertretern
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Ver-eins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzuweisen. Gleichbedeutend ist die Vorlage einer Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis der Landeshauptstadt Magdeburg oder der Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärungen erbracht werden. Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Vergabeunterlagen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesverwaltungsamt Halle; Bereich/Abteilung: Vergabeprüfstelle; Straße, Hausnummer: Ernst-Kamieth-Straße 2; Postleitzahl: 06112; Ort: Halle (Saale); Land: DE

Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Beton/ Stahlbeton,Erdbau

locality: 39124 Magdeburg


Nibelungen- Wohnbau GmbH- Braunschweig

legalName: Nibelungen- Wohnbau GmbH- Braunschweig

title: Metallbauarbeiten - Schlosser

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Nibelungen- Wohnbau GmbH- Braunschweig; Bereich/Abteilung: NB; Straße, Hausnummer: Freyastr. 10; Postleitzahl: 38106; Ort: Braunschweig; Land: DE; Telefon: +49 53130003365; Fax: +49 531-30003-350; Internet-Adresse: www.nibelungen-wohnbau.de; E-Mail: j.trommler@nibelungen-wohnbau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: BV Stöckheim, Berghey 3, 38124 Braunschwei, Neubau e. Mehrfamilienhauses mit 19 WE; Straße, Hausnummer: Berghey 3; Postleitzahl: 38124; Ort: Braunschweig; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Metallbauarbeiten/ Schlosserarbeiten:
Geländerkonstruktionen f. Balkone, Treppen- und Podestgeländer, ...
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.08.2025, Ende: 12.12.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. siehe Vergabetext
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. siehe Vergabetext
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3165106/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 20.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 18.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 20.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: online über das Portal E-Vergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: Vergabeteam
t) Sicherheiten: 5 % der Brutto- Auftragssumme Gewährleistungssicherheit
10 % der Brutto Auftragssumme Vertragserfüllungsbürgschaft
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. VOB
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: ./.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben

Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv)

locality: 38124 Braunschweig

title: Metallbauarbeiten - Schlosser


title: Sanierung Entwässerung Kita „Wirbelwind“, Jahnweg 5 in 09212 Limbach-Oberfrohna, OT Kändler - Los 03 Tiefbauarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Bereich/Abteilung: Verdingungsstelle; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE; Telefon: +49 372278205; Fax: +49 372278303; E-Mail: verdingungsstelle@limbach-oberfrohna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Jahnweg 5; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: -	1 psch Baustelleneinrichtung
-	ca. 55 m Entwässerungskanal erneuern
-	ca. 120 m³ Grabenauffüllung
-	ca. 135 m² Frostschutz und Pflasterdecke (Betonpflaster) liefern und einbauen
-	ca. 13 m Abbruch Borde und Neueinbau
-	ca. 6 Stck. Rückbau Betonstufen und Neueinbau
-	ca. 3 Stck. Abbruch Lichtschächte und Neueinbau
-	ca. 85 m Kabelgraben herstellen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.08.2025, Ende: 30.10.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. zu j) Nebenangebote sind zulässig in Verbindung mit einem gültigen Hauptangebot, Pauschalangebote werden ausgeschlossen, Nachweise zur Gleichwertigkeit sind mit dem Angebot einzureichen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3165234/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna, Rathausplatz 1, Haus F, EG, Renaissance-Raum, 09212 Limbach-Oberfrohna; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B in der gültigen Fassung: 5% Vertragserfüllung, 3% Mängelansprüche
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B in der gültigen Fassung
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Mindestlohn: Sofern es in dem Gewerk einen gesetzlich geregelten Mindestlohn gibt, dann erfolgt bei dessen Nichteinhaltung der Ausschluss des Angebotes.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Entwässerungskanäle,Erdverlegte Kabel

locality: 09212 Limbach-Oberfrohna


Landeshauptstadt Dresden

legalName: Landeshauptstadt Dresden

title: Schulstandort Freiberger Straße_FL 26 Sektionaltore

description:
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Amt für Schulen
Postfach 120020
01001 Dresden
Deutschland,
E-Mail:
zvb-vob@dresden.de
Internet:
https://www.dresden.de

b) Vergabeverfahren:

Freihändige Vergabe (vergebener Auftrag nach VOB)

c) Auftragsgegenstand:

Leistung: Maßnahme: Schulstandort Freiberger Straße - BSZ

d) Ort der Ausführung:

Freiberger Straße 30 01159 Dresden

e) beauftragtes Unternehmen:

1. Auftragnehmer:
Montageservice Ronny Raschke
Hauptstraße 3
09618 Brand-Erbisdorf

Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Garagentore/ Hallentore/ Rolltore

locality: 01159 Dresden