title_en: Breakwater Repairs - Blue Beach, NL

title_en: Breakwater Repairs - Blue Beach, NL (EA003-150290/A)

title_fr: Réfection du brise-lame - Blue Beach, TNL (EA003-150290/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: YES (MERX) Electronic Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  Breakwater Repairs - Blue Beach, NL  EA003-150290/A O'Brien, Cheryl Telephone No. - (709) 772-3460  Fax No. - (709) 772-4603  Breakwater Repairs - Blue Beach, NL  Public Works and Government Services Canada (PWGSC) has a requirement for the furnishing of all plant, labour, equipment and material for breakwater repairs at Blue Beach, NL.  The work will consist of but will not be limited to the following: a) the supply and installation of varying sizes of armourstone, b) the removal and disposal of existing fenders, wheelguard, blocking and ladders, c) the supply and installation of new treated dimension timber and untreated hardwood timber, d) the supply and installation of ladders.  SPECIAL INSTRUCTIONS: Before submitting a bid, it is recommended that bidders visit the site and its surroundings to review and verify the form, nature, and extent of the work, materials needed for the completion of the work, the means of access to the site, severity, exposure and uncertainty of weather, soil conditions, any accommodations they may require, and in general shall obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their bid.  No allowance shall be made subsequently in this connection on account or error or negligence to properly observe and determine the conditions that will apply.  Contractors, bidders, or those they invite to site are to review specification Section 01 35 29 - Health and Safety Requirements before visiting site.  Take all appropriate safety measures for any visit to site, either before or after acceptance of bid.  Obtain prior permission from the Departmental Representative before carrying out such site inspection.  Bidders must refer to GENERAL INSTRUCTIONS TO BIDDERS (GI) - R2710T (2014-03-01) for the Integrity Provisions (Code of Conduct and Certification) applicable to this requirement.  IMPORTANT NOTICE TO SUPPLIERS: Government of Canada has moved its Government Electronic Tendering Service to Buyandsell.gc.ca/tenders.  This web site will be the sole authoritative source for Government of Canada tenders that are subject to trade agreements or subject to departmental policies that require public advertising of tenders. More details are available in the Frequently Asked Questions section of Buyandsell.gc.ca/tenders.  Bidders are responsible for obtaining copies of tender forms and special instructions which are now available directly from the web site.  Standard terms and conditions for this procurement are incorporated by reference into, and form part of, the tender and contract documents. The standard Public Works and Government Services Canada documents may be viewed at https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisiti on-clauses-and-conditions-manual/all.   Drawings and Specifications are now available for viewing and downloading from www.buyandsell.gc.ca/tenders in a Portable Document Format (PDF). Bidders should note that  the Drawings and Specifications Package (DSP) which consists of PDF files organized in an industry recognized directory structure is included under Attachments.     It is the responsibility of the Bidder to ensure that all addenda issued prior to tender closing have been obtained and addressed in the submitted tender.  Addenda, when issued, will be available on the Government of Canada web site www.buyandsell.gc.ca/tenders.  Firms that elect to base their bids on tender documents obtained from other sources do so at their own risk and will be solely responsible to inform the tender authority of their intention to bid.  Bids will be received in English, or French at:  Public Works and Government Services Canada, Bid Receiving Unit, 10 Barter's Hill, P.O. Box 4600, St. John's, Newfoundland and Labrador    A1C 5T2  Bid Security is a requirement for this tender.  The estimated value for this opportunity is within the range of  $250,000.01 to $500,000.00  Delivery Date Required: 12 Weeks after award of contract  For information contact: Cheryl O'Brien The John Cabot Building P.O. Box 4600 St. John's, NL   A1C 5T2     cheryl.obrien@pwgsc.gc.ca       (709) 772-3460      Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Oui (MERX) Électronique Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :    Réfection du brise-lame - Blue Beach, TNL  EA003-150290/A O'Brien, Cheryl No de téléphone - 709-772-3460  No de télécopieur - 709-772-4603  Réfection du brise-lame - Blue Beach, TNL  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a besoin de la fourniture de l'ensemble des installations de chantier, de la main-d'uvre, de l'équipement et du matériel nécessaires à la réfection du brise-lame à Blue Beach, à TNL.  Les travaux comprennent, mais sans s'y limiter, a) la fourniture et l'installation de diverses tailles de pierre de protection, b) l'enlèvement et l'élimination des défenses, du garde-roue, des cales et des échelles, c) la fourniture et l'installation de nouveau bois d'échantillon traité et de bois de feuillus, d) la fourniture et l'installation d'échelles.  DIRECTIVES SPÉCIALES Avant de présenter une soumission, on recommande aux soumissionnaires de visiter les lieux et les environs pour examiner et vérifier le type, la nature et l'étendue des travaux, les matériaux nécessaires à leur exécution, les voies d'accès au chantier, la gravité, l'exposition et l'incertitude des conditions météorologiques, les conditions du sol, tout hébergement qui leur sera nécessaire, et généralement, obtenir tous les renseignements portant sur les risques, les éventualités et les autres circonstances pouvant influencer ou affecter leur soumission.  Aucune allocation ne sera accordée ultérieurement en cas d'erreur ou d'omission relative à l'appréciation des conditions qui prévaudront..  Les entrepreneurs, les soumissionnaires ou ceux qui sont invités sur le site doivent examiner la Section 01 35 29 des spécifications - Exigences en matière de santé et sécurité avant de visiter les lieux.  Il faut prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour toute visite des lieux, soit avant ou après l'acceptation de l'offre.  Avant d'effectuer de telles inspections des lieux, il faut obtenir la permission du représentant ministériel.  Les soumissionnaires doivent renvoyer aux INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SOUMISSIONNAIRES (IG) - R2710T (2014-03-01) pour les modalités du Code de conduite et des attestations applicables à ce marché.  AVIS IMPORTANTS CONCERNANT LES FOURNISSEURS Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres remplacera MERX à titre de Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG).  Ce site constituera l'unique source d'autorité visant les soumissions de l'État qui sont assujetties aux accords commerciaux ou aux politiques ministérielles qui exigent l'annonce publique des soumissions. Obtenez de plus amples renseignements dans la section Foire aux questions de Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres.  Désormais, chaque soumissionnaire doit se procurer les formulaires de soumission et tous les documents connexes directement du site Web.  Les clauses et conditions uniformisées de ce marché sont intégrées par renvoi dans les documents d'appel d'offres et dans les documents contractuels, et en font partie intégrante. Les documents types sont distribués par TPSGC, et on peut les consulter à l'adresse suivante : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/gui de-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/tout.   Les dessins et spécifications sont disponibles pour être examinés et téléchargés de Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres en format PDF. Les soumissionnaires devraient noter que le dossier contient des plans et devis constitué de fichiers PDF organisés selon une structure de répertoire reconnue par l'industrie.     Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la clôture de l'appel d'offres, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition.  Si des addenda sont ajoutés, ils seront disponibles auprès du site Web du gouvernement du Canada à l'adresse Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres.  Les entreprises qui choisissent de préparer leurs offres en se fondant sur des documents provenant d'autres sources le font à leurs propres risques et sont tenues d'informer le responsable de l'appel d'offres de leur intention de présenter une offre.  Les soumissions peuvent être envoyés, en français ou en anglais, à l'adresse suivante : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Unité de réception des soumissions située au 10, Barter's Hill, C.P. 4600, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5T2  Ce marché comprend une exigence en matière de garantie de soumission.  La valeur estimative de ce marché se situe dans la catégorie suivante : de 250 000,01 $ à 500 000,01 $.  Livraison : dans les 12 semaines qui suivent l'attribution du marché.  Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Cheryl O'Brien Immeuble John Cabot C.P. 4600 St. John's (T.-N.-L.) A1C 5T2     cheryl.obrien@pwgsc.gc.ca       (709) 772-3460      Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

streetAddress: 10 BARTERS HILL P.O.BOX 4600

PITTMAN ENTERPRISES LTD

locality: St. Paul's

streetAddress: P.O. Box 70 65 Viking Trail Highway

legalName: PITTMAN ENTERPRISES LTD

title_en: Waterways, Harbours, Dams and Other Water Works

title_fr: Voies de navigation, ports, barrages et autres adductions d'eau

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-06-25, expiryDate: 2014-09-17, value: 547366.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2015-01-30, expiryDate: 2014-09-17, value: 20781.00


scheme: GSIN

description_en: Electrical Hardware and Supplies

description_fr: Quincaillerie et fournitures électriques

status: complete

title_en: RMSO - ELECTRICAL PRODUCTS - BC CANADA (E6VIC-150001/A)

title_fr: OCMR-PRODUITS ÉLÉCTRIQUES - CB CANADA (E6VIC-150001/A)

format: application/pdf

awardCriteria: lowestCost

description_en: Trade Agreement: NAFTA/AIT/Canada FTAs with Peru/Colombia/Panama Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  RMSO - ELECTRICAL PRODUCTS - BC CANADA  E6VIC-150001/A Kobenter, Hélène Telephone No. - (250) 363-3404 (    ) Fax No. - (250) 363-3344   BRIEF DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT ------------------------------------------------------ The purpose of this solicitation is to create a Regional Master Standing Offer (RMSO) for the supply and delivery of Electrical Hardware and Supplies (GSIN 5975) for various Federal Government Departments and Agencies located within the province of British Columbia, Canada on an "as and when requested" basis.   The required Electrical Hardware and Supplies include but are not limited to conduit, cable, wire, switch boxes, breakers, sockets, fuses, receptacles, connectors, light fixtures, heaters and transformers.  The successful offeror(s) must be able to support the various response and delivery requirements detailed in the solicitation.  The period of the RMSO is from the date of issuance  to 14-Sep-2016  with the option to extend the Standing Offer by one (1) additional one (1) year period from 15-Sep-2016 to 14-Sep-2017 under the same conditions.  No minimum order quantities will be accepted.  The estimated yearly value of all call-ups issued against the RMSO is $800,000.00 CAD (Applicable Taxes included).  Offerors must provide firms discounts against the Allpriser Yellow Electrical Price Guide for each period of the Standing Offer.  Discounts offered will be applied to the estimated usage amounts specified in the solicitation to determine the total evaluated price of the financial offer.  An offer must comply with the requirements of the Request for Standing Offer and meet all mandatory technical and financial evaluation criteria to be declared responsive.    The responsive offer with the lowest evaluated price will be recommended for issuance of a primary RMSO for 60 p. 100 of the estimated yearly value of all call-ups. The responsive offer with the second lowest evaluated price will be recommended for issuance of a secondary RMSO for 40 p. cent of the estimated yearly value of all call-ups.  A maximum of two (2) RMSOs will be issued.  The requirement is subject to the provisions of the World Trade Organization Agreement on Government Procurement (WTO-AGP), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), and the Agreement on Internal Trade (AIT).   Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : ALÉNA/ACI/et les ALE entre Canada et Pérou/Colombie/Panama Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :    OCMR-PRODUITS ÉLÉCTRIQUES - CB CANADA  E6VIC-150001/A Kobenter, Hélène Telephone No. - (250) 363-3404 (    ) Fax No. - (250) 363-3344    BRÈVE DESCRIPTION DU BESOIN ----------------------------------------- La présente invitation vise à établir une offre à commandes maître régionale (OCMR) sur la fourniture et la livraison de matériel et de fournitures électriques (NIBS 5975) pour différents organismes et ministères du gouvernement fédéral en C.-B., au Canada, au fur et à mesure des besoins.   Le matériel et les fournitures électriques nécessaires comprennent, mais sans s'y limiter, des conduits, des câbles, des boîtes d'interrupteur, des disjoncteurs, des réceptacles, des connecteurs, des dispositifs d'éclairage, des chaufferettes et des transformateurs.  L'offrant retenu doit être en mesure de se conformer aux différentes exigences en matière de commandes et de livraison détaillées dans l'invitation.  La période de l' OCMR va de la date d'émission jusqu'au 14 septembre 2016, plus l'option de prolonger l'OCMR d'une période supplémentaire d'un an, soit du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017 aux même conditions.  Aucune commande minimale sera acceptée.  La valeur totale estimative de toutes les commandes subséquentes s'élève à 800 000,00 $CAD par année (taxes applicables incluses).  Les offrants doivent proposer des rabais fermes par rapport au Allpriser Yellow Electrical Price Guide pour chaque période de l'OCMR. Les rabais offerts seront appliqués aux montants estimatifs spécifiés dans l'invitation pour déterminer le prix total évalué de l'offre financière.  Les offres doivent être conformes aux exigences établies dans la demande d'offre à commandes ainsi qu'aux critères d'évaluation technique et financière obligatoires afin d'être jugée recevable.  L'offre recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée pour l'attribution de l'OCMR principale, dans une proportion de 60p.100 de la valeur totale estimative annuelle de toutes les commandes subséquentes.  L'offre recevable avec le deuxième prix évalué le plus bas sera recommandée pour l'attribution de l'OCMR secondaire, dans une proportion de 40p. 100 de la valeur totale estimative annuelle de toutes les commandes subséquentes. Un maximum de deux (2) OCMRs  seront attribuées.  Le besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI).  Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

awardCriteriaDetails_en: Buyandsell.gc.ca value: 01, Lowest/Lower Bid

awardCriteriaDetails_fr: Valeur sur Buyandsell.gc.ca : 01, Soumissionnaire le moins-disant

name_en: Public Works and Government Services Canada

name_fr: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

scheme: MISC-BUYANDSELLGCCA

initiationType: tender


currency: CAD

status: active

title_en: Breakwater Repairs - Bay de Verde, NL

description_en:
Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT)
Comprehensive Land Claim Agreement: No
Notification Method: Public Advertising (MERX/GBO)
Contract Award Procedure (Procurement Strategy): Lowest/Lower Bid
GSIN Description:
Waterways, Harbours, Dams and Other Water Works
Quantity: 1

description_fr:
Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI)
Entente sur les revendications territoriales globales : Non
Moyen de notification : Annonce publique (MERX/Marchés publics)
Processus d'adjudication d'un contrat (Stratégie d'achat) : Soumissionnaire le moins-disant
Description des NIBS :
Voies de navigation, ports, barrages et autres adductions d'eau
Quantité : 1

title_en: Breakwater Repairs - Bay de Verde, NL (EA003-150228/A)

title_fr: Réparation du brise-lame, baie de Verde, TNL (EA003-150228/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: YES (MERX) Electronic Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  EA003-150228/A Woodman, Alexis Telephone No. - (709) 772-2980  Fax No. - (709) 772-4603  Breakwater Repairs, Bay de Verde, NL  Public Works and Government Services Canada has a requirement for work that will consist of, but not necessarily be limited to, removal and disposal of select timber ends, as noted on the drawings, installation of a new steel plate attached to existing crib timbers and existing concrete ballast and supply and installation of bagged concrete beneath the existing cribwork, as noted on the drawings for Breakwater Repairs, Bay De Verde, NL.  SPECIAL INSTRUCTIONS:  Bidders must refer to Section 01 35 29 - Health and Safety Requirements, Item 1.11 Project/Site Conditions, of specification before performing any site inspection or preliminary work on site.  Bidders must refer to GENERAL INSTRUCTIONS (GI) - R2710T (2014-03-01) for the Code of Conduct and Certification provisions applicable to this requirement.  IMPORTANT NOTICE TO SUPPLIERS: Government of Canada has moved its Government Electronic Tendering Service from MERX to Buyandsell.gc.ca/tender effective June 1, 2013.  Federal government tenders (tender notices and bid solicitation documents) will be published and available free of charge on a Government of Canada web site on Buyandsell.gc.ca/tenders. This site will be the sole authoritative source for Government of Canada tenders that are subject to trade agreements or subject to departmental policies that require public advertising of tenders. Get more details in the frequently asked questions section of Buyandsell.gc.ca/tenders.   Firms intending to submit tenders on this project should obtain tender documents through the Government of Canada web site www.buyandsell.gc.ca/tenders.  Standard terms and conditions for this procurement are incorporated by reference into, and form part of, the tender and contract documents. The standard Public Works and Government Services Canada documents may be viewed at https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisiti on-clauses-and-conditions-manual    Drawings and Specifications are now available for viewing and downloading from www.buyandsell.gc.ca/tenders in a Portable Document Format (PDF). Bidders should note that  the Drawings and Specifications Package (DSP) which consists of PDF files organized in an industry recognized directory structure is included under Attachments.     It is the responsibility of the Bidder to ensure that all addenda issued prior to tender closing have been obtained and addressed in the submitted tender.  Addenda, when issued, will be available on the Government of Canada web site www.buyandsell.gc.ca/tenders.  Firms that elect to base their bids on tender documents obtained from other sources do so at their own risk and will be solely responsible to inform the tender authority of their intention to bid.  Bids will be received in English, or French at:  Public Works and Government Services Canada, Bid Receiving Unit, 10 Barter's Hill, P.O. Box 4600, St. John's, Newfoundland and Labrador    A1C 5T2.  Bid Security is a requirement for this tender.  The estimated value for this opportunity is within the range of:  $250,001 to $500,000  Delivery Date Required:  11 Weeks after award of contract Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Oui (MERX) Électronique Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :     EA003-150228/A Woodman, Alexis Téléphone : 709-772-2980  Télécopieur : 709-772-4603  Réparation du brise-lame, baie de Verde, TNL  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a besoin de travaux, y compris, mais sans s'y limiter, l'enlèvement et l'élimination de certaines extrémités de billots, tel qu'indiqué dans les dessins, l'installation d'une nouvelle plaque d'acier attachée aux billots d'encoffrement et au ballast en ciment en place, ainsi que la fourniture et l'installation de béton ensaché sous l'encaissement, tel qu'indiqué dans les dessins sur la réparation du brise-lame, baie de Verde, TNL.  INSTRUCTIONS SPÉCIALES  Les soumissionnaires doivent se reporter à la section 01 35 29 - Exigences relatives à al santé et la sécurité, point 1.11 Conditions du projet/site, des spécifications avant d'effectuer toute inspection ou tout travail préliminaire sur place.  Les soumissionnaires doivent se reporter aux INSTRUCTIONS GÉNÉRALES (IG) - R2710T (2014-03-01) pour prendre connaissance des dispositions sur le code de conduite et les attestations applicables au présent besoin.  AVIS IMPORTANT AUX FOURNISSEURS Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres remplacera MERX à titre de Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) le 1er juin 2013.  Les soumissions du gouvernement fédéral (avis d'appel d'offres et documents de demande de soumissions) seront publiées et disponibles gratuitement sur le site Web de l'État à achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres. Le SEAOG sur achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres constituera l'unique source d'autorité visant les soumissions de l'État qui sont assujetties aux accords commerciaux ou aux politiques ministérielles qui exigent l'annonce publique des soumissions. Pour de plus amples détails, consultez la section Questions fréquemment posées du site achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres.   Les entreprises qui souhaitent présenter des offres pour ce projet devraient se procurer les documents d'appel d'offres auprès du site Web de l'État www.achatsetventes,gc.ca/appel-d-offres.  Les clauses et conditions uniformisées de ce marché sont intégrées par renvoi dans les documents d'appel d'offres et dans les documents contractuels, et en font partie intégrante. Les documents types sont distribués par TPSGC, et on peut les consulter à l'adresse suivante : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/gui de-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat.    Les dessins et devis sont désormais accessibles pour visualisation et téléchargement en format PDF sur le www.Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres. Les soumissionnaires devraient noter que le dossier contient des plans et devis constitué de fichiers PDF organisés selon une structure de répertoire reconnue par l'industrie.     Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la clôture de l'appel d'offres, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition.  Des addendas, lorsqu'ils seront émis, seront disponibles sur le site Web de l'État à www.achatsetventes.gc.ca/soumissions.  Les entreprises qui choisissent de préparer leur soumission basée sur des documents d'invitation obtenus d'autres sources le font à leurs propres risques et sont les seuls responsables du signalement à l'autorité contractante de leur intention de présenter une soumission.  Les soumissions peuvent être envoyés, en français ou en anglais, à l'adresse suivante : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, unité de réception des soumissions, 10, Barter's Hill, C.P. 4600, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5T2.  Ce marché est assujetti à une exigence de garantie de soumission.  La valeur estimative de ce marché se situe dans la catégorie suivante : 250 001 $ à 500 000 $.  Date de livraison requise : 11 semaines après l'attribution du contrat. Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

procurementMethod: open

procurementMethodRationale_en: Buyandsell.gc.ca value: ppm-eaa-tp-abe-02, All interested suppliers may submit a bid

procurementMethodRationale_fr: Valeur sur Buyandsell.gc.ca : ppm-eaa-tp-abe-02, Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission

region: NL

locality: ST JOHNS

countryName: CAN

Acadian Marine & Diving Ltd

region: New Brunswick

locality: Caraquet

countryName: Canada

streetAddress: PO Box 5564 PO Box 5564

legalName: Acadian Marine & Diving Ltd

region: Newfoundland and Labrador

streetAddress: JOHN CABOT BLDG

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-07-02, expiryDate: 2014-09-17, value: 280080.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2015-07-08, expiryDate: 2014-09-17, value: -15503.00


description_en: Construction of Other Buildings

description_fr: Construction d'autres édifices

description_en:
Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT)
Comprehensive Land Claim Agreement: No
Notification Method: Public Advertising (MERX/GBO)
Contract Award Procedure (Procurement Strategy): Lowest/Lower Bid
GSIN Description:
Construction of Other Buildings
Quantity: 1

description_fr:
Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI)
Entente sur les revendications territoriales globales : Non
Moyen de notification : Annonce publique (MERX/Marchés publics)
Processus d'adjudication d'un contrat (Stratégie d'achat) : Soumissionnaire le moins-disant
Description des NIBS :
Construction d'autres édifices
Quantité : 1

title_en: DATA TAX - Training Room Fit Up, St. John's, NL (EA002-151088/A)

title_fr: Salle de formation informatisée, Centre de données fiscales, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) (EA002-151088/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: YES (MERX) Electronic Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:   New Computer Based Training Room, Data Tax Centre, St. John's, NL  Public Works & Government Services have a requirement for converting existing office area into a computer based training room at the Data Tax Centre, Empire Avenue, St. John's, NL.  SPECIAL INSTRUCTIONS:  There will be a scheduled site visit for bidders.  There will be an optional site visit at the Data Tax Centre, Empire Avenue, St. John's, NL on October 6, 2014 at 10:00 a.m.  Interested bidders are to meet at the building's main entrance at that time.  Government issued photo ID will be required.  Security and safety stipulations for the site visit will be given at that time and must be strictly followed.  This may be the bidders only opportunity to visit the site before tender closing.  Bidders must refer to GENERAL INSTRUCTIONS (GI) - R2710T (2014-06-26) for the Code of Conduct and Certification provisions applicable to this requirement.  IMPORTANT NOTICE TO SUPPLIERS: Government of Canada has moved its Government Electronic Tendering Service from MERX to Buyandsell.gc.ca/tender effective June 1, 2013.  Federal government tenders (tender notices and bid solicitation documents) will be published and available free of charge on a Government of Canada web site on Buyandsell.gc.ca/tenders. This site will be the sole authoritative source for Government of Canada tenders that are subject to trade agreements or subject to departmental policies that require public advertising of tenders. Get more details in the frequently asked questions section of Buyandsell.gc.ca/tenders.   Firms intending to submit tenders on this project should obtain tender documents through the Government of Canada web site www.buyandsell.gc.ca/tenders.  Standard terms and conditions for this procurement are incorporated by reference into, and form part of, the tender and contract documents. The standard Public Works and Government Services Canada documents may be viewed at https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisiti on-clauses-and-conditions-manual    Drawings and Specifications are now available for viewing and downloading from www.buyandsell.gc.ca/tenders in a Portable Document Format (PDF). Bidders should note that  the Drawings and Specifications Package (DSP) which consists of PDF files organized in an industry recognized directory structure is included under Attachments.     It is the responsibility of the Bidder to ensure that all addenda issued prior to tender closing have been obtained and addressed in the submitted tender.  Addenda, when issued, will be available on the Government of Canada web site www.buyandsell.gc.ca/tenders.  Firms that elect to base their bids on tender documents obtained from other sources do so at their own risk and will be solely responsible to inform the tender authority of their intention to bid.  Bids will be received in English, or French at:  Public Works and Government Services Canada, Bid Receiving Unit, 10 Barter's Hill, P.O. Box 4600, St. John's, Newfoundland and Labrador    A1C 5T2  Bid Security is a requirement for this tender.  The estimated value for this opportunity is within the range of:  $100,001.00 to $250,000.00  Delivery Date Required:  6 Weeks after award of contract.  Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Oui (MERX) Électronique Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :     Salle de formation informatisée, Centre de données fiscales, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est à la recherche d'un entrepreneur pour convertir une aire de bureaux en salle de formation informatisée au Centre de données fiscales, situé à l'avenue Empire, à St. John's (T.-N.-L.).  INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES  Une visite des lieux sera organisée pour les soumissionnaires.  Une visite facultative aura lieu au Centre de données fiscales, avenue Empire, St. John's (T.-N.-L.) le 6 Octobre 2014, à 10h. Les soumissionnaires intéressés doivent se présenter à l'entrée principale de l'immeuble à l'heure susmentionnée. Une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement sera exigée. Les dispositions relatives à la sécurité et à la protection durant la visite des lieux seront communiquées au moment de la visite et devront être suivies scrupuleusement. Il pourrait s'agir de la seule possibilité pour les soumissionnaires de visiter le site avant la clôture de l'appel d'offres.  Les soumissionnaires doivent se reporter aux INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SOUMISSIONNAIRES (IG) - R2710T (2014-06-26) pour les modalités du Code de conduite et des attestations applicables à ce marché.  AVIS IMPORTANTS CONCERNANT LES FOURNISSEURS Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres a remplacé MERX à titre de Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) le 1er juin 2013. Les soumissions du gouvernement fédéral (avis d'appel d'offres et documents de demande de soumissions) sont publiées et disponibles gratuitement sur le site Web de l'État achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Ce site constitue l'unique source faisant autorité pour les appels d'offres de l'État qui sont assujetties aux accords commerciaux ou aux politiques ministérielles qui exigent l'annonce publique des soumissions. Obtenez de plus amples renseignements en consultant la section Foire aux questions de Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres.  Les entreprises qui souhaitent présenter des offres pour ce projet devraient se procurer les documents d'appel d'offres sur le site Web de l'État www.achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Les clauses et conditions uniformisées de ce marché sont intégrées par renvoi dans les documents d'appel d'offres et dans les documents contractuels, et en font partie intégrante. Les documents normalisés de TPSGC peuvent être examinés à l'adresse  https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/gui de-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat.    Les dessins et spécifications sont accessibles pour être examinés et téléchargés en format PDF sur le site achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Les soumissionnaires doivent noter que le Module des dessins et devis constitué de fichiers PDF organisés selon une structure de répertoire reconnue par l'industrie fait partie des pièces jointes.     Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la clôture de l'appel d'offres, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition. Si des addenda sont ajoutés, ils seront disponibles sur le site Web du Canada, à l'adresse www.achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Les entreprises qui choisissent de préparer leurs offres en se fondant sur des documents provenant d'autres sources le font à leurs propres risques et sont tenues d'informer le responsable de l'appel d'offres de leur intention de présenter une offre.  Les soumissions peuvent être envoyées, en français ou en anglais, à l'adresse suivante : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Unité de réception des soumissions, 10, Barter's Hill, C.P. 4600, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 5T2.  Ce marché comprend une exigence en matière de garantie de soumission. Le coût estimatif de ce marché se situe dans la catégorie suivante: 100,001.00 $ - 250,000.00 $ Date de livraison demandée: 6 semaines après l'attribution du marché.  Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

J & T Construction Ltd

locality: Mount Pearl

streetAddress: 58 Glencoe Drive

legalName: J & T Construction Ltd

title_en: Construction of Other Buildings

title_fr: Construction d'autres édifices

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-10-23, expiryDate: 2014-12-04, value: 141225.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2014-12-10, expiryDate: 2014-12-23, value: 0.00 | amendmentNumber: 002, awardDate: 2014-12-22, expiryDate: 2015-01-16, value: 0.00 | amendmentNumber: 003, awardDate: 2015-02-09, expiryDate: 2015-01-30, value: 0.00 | amendmentNumber: 004, awardDate: 2015-04-13, expiryDate: 2015-01-30, value: 4312.00 | amendmentNumber: 005, awardDate: 2015-04-13, expiryDate: 2015-01-30, value: 2658.00 | amendmentNumber: 006, awardDate: 2015-04-13, expiryDate: 2015-01-30, value: 1397.00 | amendmentNumber: 007, awardDate: 2015-04-13, expiryDate: 2015-01-30, value: 2854.00 | amendmentNumber: 008, awardDate: 2015-04-13, expiryDate: 2015-01-30, value: 421.00 | amendmentNumber: 009, awardDate: 2015-04-13, expiryDate: 2015-01-30, value: 1268.00 | amendmentNumber: 010, awardDate: 2015-04-13, expiryDate: 2015-01-30, value: -145.00


description_en: Waterways, Harbours, Dams and Other Water Works

description_fr: Voies de navigation, ports, barrages et autres adductions d'eau

title_en: Wharf Reconstruction, Conche, NL

title_en: Wharf Reconstruction, Conche, NL (EA003-150411/A)

title_fr: Reconstruction d'un quai, Conche (Terre-Neuve-et-Labrador) (EA003-150411/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: YES (MERX) Electronic Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  Wharf Reconstruction, Conche, NL  EA003-150411/A O'Brien, Cheryl Telephone No. - (709) 772-3460  Fax No. - (709) 772-4603  Wharf Reconstruction, Conche, NL  Public Works and Government Services Canada (PWGSC) has a requirement for Wharf Reconstruction at Conche, NL.  This work consists of but is not limited to the removal of a portion of existing marginal wharf and replacement with a new 7.62m x 42.67m treated timber cribwork structure complete with a reinforced concrete deck.  Also required is the removal and reinstatement of existing armour stone and removal and relocation of existing jib crane.  SPECIAL INSTRUCTIONS: Before submitting a bid, it is recommended that bidders visit the site and its surroundings to review and verify the form, nature, and extent of the work, materials needed for the completion of the work, the means of access to the site, severity, exposure and uncertainty of weather, soil conditions, any accommodations they may require, and in general shall obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their bid.  No allowance shall be made subsequently in this connection on account or error or negligence to properly observe and determine the conditions that will apply.  Contractors, bidders, or those they invite to site are to review specification Section 01 35 29 - Health and Safety Requirements before visiting site.  Take all appropriate safety measures for any visit to site, either before or after acceptance of bid.  Obtain prior permission from the Departmental Representative before carrying out such site inspection.  Bidders must refer to GENERAL INSTRUCTIONS TO BIDDERS (GI) - R2710T (2014-03-01) for the Integrity Provisions (Code of Conduct and Certification) applicable to this requirement.  IMPORTANT NOTICE TO SUPPLIERS: Government of Canada has moved its Government Electronic Tendering Service to Buyandsell.gc.ca/tenders.  This web site will be the sole authoritative source for Government of Canada tenders that are subject to trade agreements or subject to departmental policies that require public advertising of tenders. More details are available in the Frequently Asked Questions section of Buyandsell.gc.ca/tenders.  Bidders are responsible for obtaining copies of tender forms and special instructions which are now available directly from the web site.  Standard terms and conditions for this procurement are incorporated by reference into, and form part of, the tender and contract documents. The standard Public Works and Government Services Canada documents may be viewed at https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisiti on-clauses-and-conditions-manual/all.   Drawings and Specifications are now available for viewing and downloading from www.buyandsell.gc.ca/tenders in a Portable Document Format (PDF). Bidders should note that  the Drawings and Specifications Package (DSP) which consists of PDF files organized in an industry recognized directory structure is included under Attachments.     It is the responsibility of the Bidder to ensure that all addenda issued prior to tender closing have been obtained and addressed in the submitted tender.  Addenda, when issued, will be available on the Government of Canada web site www.buyandsell.gc.ca/tenders.  Firms that elect to base their bids on tender documents obtained from other sources do so at their own risk and will be solely responsible to inform the tender authority of their intention to bid.  Bids will be received in English, or French at:  Public Works and Government Services Canada, Bid Receiving Unit, 10 Barter's Hill, P.O. Box 4600, St. John's, Newfoundland and Labrador    A1C 5T2  Bid Security is a requirement for this tender.  The estimated value for this opportunity is within the range of  $500,000.01 to $1,000,000.00  Delivery Date Required: 20 Weeks after award of contract    Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Oui (MERX) Électronique Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :    Reconstruction d'un quai, Conche (Terre-Neuve-et-Labrador)  EA003-150411/A O'Brien, Cheryl Téléphone : 709-772-3460  Télécopieur : 709-772-4603  Reconstruction d'un quai, Conche (Terre-Neuve-et-Labrador)  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) souhaite reconstruire un quai à Conche (Terre-Neuve-et-Labrador). Les travaux consistent, entre autres, à retirer une partie du quai longitudinal existant pour la remplacer par une nouvelle structure de caissons de 7,62m par 42,67m en bois d'uvre traité dotée d'un tablier en béton armé. Il faut également retirer et réinstaller la pierre de revêtement et retirer et déménager la grue à flèche existante.  INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES Avant de présenter une soumission, on recommande aux soumissionnaires de visiter les lieux et les environs pour examiner et vérifier le type, la nature et l'étendue des travaux, les matériaux nécessaires à leur exécution, les voies d'accès au chantier, la gravité, l'exposition et l'incertitude des conditions météorologiques, les conditions du sol et tout hébergement qui leur sera nécessaire. On leur recommande également d'obtenir tous les renseignements portant sur les risques, les éventualités et les autres circonstances pouvant avoir une incidence sur leur soumission. Aucune allocation ne sera accordée ultérieurement en cas d'erreur ou d'omission relative à l'appréciation des conditions qui prévaudront.  Les entrepreneurs, les soumissionnaires ou ceux qui sont invités sur le site doivent examiner la Section 01 35 29 des spécifications  Exigences en matière de santé et sécurité  avant de visiter les lieux. Il faut prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour toute visite du site, soit avant ou après l'acceptation de la soumission. Il faut également obtenir la permission préalable du représentant ministériel avant d'effectuer l'inspection du chantier.  Les soumissionnaires doivent consulter les INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SOUMISSIONNAIRES (IG)  R2710T (2014-03-01) pour obtenir les modalités des dispositions relatives à l'intégrité (Code de conduite et attestation) applicables à ce marché.  AVIS IMPORTANTS AUX SOUMISSIONNAIRES Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres a remplacé MERX à titre de Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Ce site constituera l'unique source faisant autorité pour les appels d'offres de l'État qui sont assujettis aux accords commerciaux ou aux politiques ministérielles qui exigent l'annonce publique des soumissions. Consultez la section Foire aux questions de achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres pour obtenir plus de renseignements.  Désormais, chaque soumissionnaire doit se procurer les formulaires de soumission et tous les documents connexes directement du site Web. Les clauses et conditions uniformisées de ce marché sont intégrées par renvoi dans les documents d'appel d'offres et dans les documents contractuels, et en font partie intégrante. Les documents normalisés de TPSGC peuvent être consultés à l'adresse suivante: https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/gui de-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/tous.   Les dessins et spécifications peuvent être examinés et téléchargés en format PDF sur le site achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Les soumissionnaires doivent noter que le Module des dessins et devis constitué de fichiers PDF organisés selon une structure de répertoire reconnue par l'industrie fait partie des pièces jointes.     Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la date de clôture de l'appel d'offres, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition. Si des addenda sont ajoutés, ils seront disponibles sur le site Web du Canada, soit le www.achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Les entreprises qui choisissent de préparer leurs offres en se fondant sur des documents provenant d'autres sources le font à leurs propres risques et sont tenues d'informer le responsable de l'appel d'offres de leur intention de présenter une offre.  Les soumissions peuvent être envoyées, en français ou en anglais, à l'adresse suivante: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Unité de réception des soumissions, 10, Barter's Hill, C.P.4600, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 5T2.  Ce marché comprend une exigence en matière de garantie de soumission.  Le coût estimatif de ce marché se situe dans la catégorie suivante: de 500000,01$ à 1000000,00$.  Date de livraison demandée: 20 semaines après l'attribution du marché.    Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

Floyd's Construction Ltd

locality: Rocky Harbour

streetAddress: P O Box 45

legalName: Floyd's Construction Ltd

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-07-22, expiryDate: 2014-12-09, value: 766971.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2015-09-21, expiryDate: 2014-12-09, value: -69224.00


description_en: PASSENGER MOTOR VEHICLES - RENTAL

description_fr: Véhicules à moteur de tourisme - location

title_en: RMSO - VEHICLE RENTAL (E6VIC-150003/A)

title_fr: RMSO - VEHICLE RENTAL (E6VIC-150003/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: If 3+ bids offer Canadian goods/services other bids will not be considered Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  RMSO - VEHICLE RENTAL  E6VIC-150003/A Hogg(VIC), Mike Telephone No. - (250) 363-3916 (   )) Fax No. - (250) 363-3344  Line1, RMSO - VEHICLE RENTAL  For the issuance of a Regional Master Standing Offer (RMSO) for the rental of passenger and cargo vehicles without operators in accordance with the requirements detailed in this Request for Standing Offer (RFSO) , British Columbia, Canada.  The period of Standing Offer is from date of issuance to 30-November-2015   The requirement is divided amongst five (5) geographical zones.  Offerors must submit a Financial Offer for at  least one (1) of three (5) zones:     Demande d'offre à commandes master et régionale (OCMR) concernant la location de véhicules servant au transport de passagers et de véhicules servant au transport de marchandises sans conducteurs, en conformité avec les exigences énoncées dans la présente demande d'offre à commandes (DOC), en Colombie-Britannique, Canada.  L'offre à commandes entre en vigueur à la date d'attribution et se termine le 30 novembre 2015  Ce marché est divisé en fonction de (5) zones géographiques. Les offrants doivent présenter une offre financière pour une moins une (1) des  (5) zones suivantes : Delivery Date: 06/10/2015  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Si + de 3 soumissions visent biens/services canadiens, aucune autre ne sera considérée. Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :    RMSO - VEHICLE RENTAL  E6VIC-150003/A Hogg(VIC), Mike Telephone No. - (250) 363-3916 (   )) Fax No. - (250) 363-3344  Line1, RMSO - VEHICLE RENTAL  For the issuance of a Regional Master Standing Offer (RMSO) for the rental of passenger and cargo vehicles without operators in accordance with the requirements detailed in this Request for Standing Offer (RFSO) , British Columbia, Canada.  The period of Standing Offer is from date of issuance to 30-November-2015   The requirement is divided amongst five (5) geographical zones.  Offerors must submit a Financial Offer for at  least one (1) of three (5) zones:     Demande d'offre à commandes master et régionale (OCMR) concernant la location de véhicules servant au transport de passagers et de véhicules servant au transport de marchandises sans conducteurs, en conformité avec les exigences énoncées dans la présente demande d'offre à commandes (DOC), en Colombie-Britannique, Canada.  L'offre à commandes entre en vigueur à la date d'attribution et se termine le 30 novembre 2015  Ce marché est divisé en fonction de (5) zones géographiques. Les offrants doivent présenter une offre financière pour une moins une (1) des  (5) zones suivantes : Date de livraison : 06/10/2015  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

legalName_en: Public Works and Government Services Canada

legalName_fr: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada


description_en: Plumbing Fixtures and Accessories

description_fr: Agencements et accessoires de plomberie

title_en: Plumbing Supplies

title_fr: Fournitures de plomberie

description_en:
Trade Agreement: WTO-AGP/NAFTA/AIT/Canada FTAs with Peru/Colombia/Panama
Comprehensive Land Claim Agreement: No
Notification Method: Public Advertising (MERX/GBO)
Contract Award Procedure (Procurement Strategy): Lowest/Lower Bid
GSIN Description:
Plumbing Fixtures and Accessories
Quantity: 1

description_fr:
Entente sur le commerce : OMC-AMP/ALÉNA/ACI/et les ALE entre Canada et Pérou/Colombie/Panama
Entente sur les revendications territoriales globales : Non
Moyen de notification : Annonce publique (MERX/Marchés publics)
Processus d'adjudication d'un contrat (Stratégie d'achat) : Soumissionnaire le moins-disant
Description des NIBS :
Agencements et accessoires de plomberie
Quantité : 1

title_en: Plumbing Supplies (E6TOR-13RM39/A)

title_fr: Fournitures de plomberie (E6TOR-13RM39/A)

description_en: Trade Agreement: WTO-AGP/NAFTA/AIT/Canada FTAs with Peru/Colombia/Panama Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: None Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  Plumbing Supplies  This Request for Standing Offer (RFSO) is for the supply and delivery, on an as and when requested basis, of plumbing supplies, excluding tools,  listed in the 'Allpriser Redbook (Plumbing and Heating)' Price Guide (Ontario Edition) to authorised Federal Government Departments, Crown Corporations and Agencies in the Ontario Region, excluding the National Capital Region.  The proposed period of the Regional Master Standing Offer (RMSO) is from 1 June 2014 - 31 May 2016 with 2, 1 year extension periods.     Offerors must submit a list of names , or other related information as needed, pursuant to section 01 of Standard Instructions 2006 and 2007.  The requirement is subject to the provisions of the World Trade Organization Agreement on Government Procurement (WTO-AGP), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), and the Agreement on Internal Trade (AIT).  Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : OMC-AMP/ALÉNA/ACI/et les ALE entre Canada et Pérou/Colombie/Panama Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Aucune Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :    Fournitures de plomberie  La présente vise l'acquisition et la livraison, sur demande, d'une gamme de produits de plomberie, excluant les outils, figurant dans le Guide de prix (édition de l'Ontario) de la Publication Rouge de Allpriser (Plomberie et chauffage hydronique) pour les ministères, organismes fédéraux et sociétés d'État autorisés dans la région de l'Ontario, excluant la région de la capitale nationale.  L'OCPR couvre la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 et est dotée de deux périodes de prolongation d'une année.        Les offrants doivent fournir une liste de noms ou toute autre documentation connexe, selon les besoins, conformément à l'article 01 des instructions uniformisées 2006 et 2007  Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI).   Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

region: ON

locality: MISSISSAUGA

streetAddress: 33 CITY CTRE DR

Bardon Supplies Limited

region: Ontario

locality: Belleville

streetAddress: P.O. Box 1023 405 College Street East

legalName: Bardon Supplies Limited

title_en: Plumbing Fixtures and Accessories

title_fr: Agencements et accessoires de plomberie

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-05-27, expiryDate: 2016-05-30, value: 4650000.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2014-06-04, expiryDate: 2016-05-30, value: 0.00


description_en: Architect and Engineering Services - Buildings

description_fr: Services d'architectes et d'ingénieurs - Bâtiments

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-08-11, expiryDate: 2015-08-11, value: 106785.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2015-02-04, expiryDate: 2015-08-11, value: 0.00 | amendmentNumber: 002, awardDate: 2015-02-09, expiryDate: 2015-08-11, value: 0.00 | amendmentNumber: 003, awardDate: 2015-04-10, expiryDate: 2015-08-11, value: 12138.00 | amendmentNumber: S01, awardDate: 2014-08-11, expiryDate: 2015-08-11, value: 0.00


description_en: Excavating and Earthmoving Work

description_fr: Excavation et terrassement

title_en: Cape Pine Remediation, Cape Pine, NL

description_en:
Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT)
Comprehensive Land Claim Agreement: No
Notification Method: Public Advertising (MERX/GBO)
Contract Award Procedure (Procurement Strategy): Lowest/Lower Bid
GSIN Description:
Excavating and Earthmoving Work
Quantity: 1

description_fr:
Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI)
Entente sur les revendications territoriales globales : Non
Moyen de notification : Annonce publique (MERX/Marchés publics)
Processus d'adjudication d'un contrat (Stratégie d'achat) : Soumissionnaire le moins-disant
Description des NIBS :
Excavation et terrassement
Quantité : 1

title_en: Cape Pine Remediation, Cape Pine, NL (EA003-150901/A)

title_fr: Assainissement du site de Cape Pine, TNL (EA003-150901/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: None Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  Cape Pine Remediation, Cape Pine, NL  EA003-150901/A Chaulk, Patricia Telephone No. - (709) 772-8357  Fax No. - (709) 772-4603  Cape Pine Remediation, Cape Pine, NL   Public Works and Government Services Canada has a requirement for remediation at Cape Pine, Newfoundland and Labrador. Work under this contract consists of, but is not necessarily limited to, the provision of all  plant, materials, labour and equipment, as needed for the completion of the site remediation. Work will also consist of the removal & disposal of leachable lead contaminated soils and wood siding. Installation of replacement wood siding & Class "A" as backfill where soils were removed and Class "A" as road overlay at the Cape  Pine Lightstation, Newfoundland.  Bidders must refer to R2710T GENERAL INSTRUCTIONS - CONSTRUCTION SERVICES - BID SECURITY REQUIREMENTS (GI) (2014-06-26) for the Integrity Provisions applicable to this requirement.   SPECIAL INSTRUCTIONS:  It is recommended that the bidder or authorized representative visit the site to familiarize themselves with all existing conditions as they apply to the Scope of Work. All individuals planning to visit the site are required to provide their own Personal Protective Equipment (PPE). The PPE shall include as a minium safety glasses, safety boots and safety hats.   IMPORTANT NOTICE TO SUPPLIERS:  With the introduction of the new Government of Canada Web Site, Buyandsell.gc.ca/tenders, there are significant changes to Public Works and Government Services Canada (PWGSC) solicitations.  Buyandsell.gc.ca/tenders is the official and first site suppliers should rely on to find Government of Canada tenders to ensure that they always get the most up-to-date and accurate information about new tender notices or amendments. Buyandsell.gc.ca cannot confirm or endorse the completeness of information that suppliers might find on third-party web sites or received through a notification service. Firms that elect to base their bids on solicitation documents obtained from other sources do so at their own risk and will be solely responsible to inform the contracting authority of their intention to bid. In keeping with Canada's commitment to green procurement, only electronic distribution of tenders and associated documents and/or construction drawings is available. Bidders can download and print the documents or bring them or send them by email to a print shop or other professional printing services for printing.  Addenda, when issued, will be available on the web site Buyandsell.gc.ca/tenders.  It is the responsibility of the Bidder to ensure that all addenda issued prior to solicitation closing have been obtained and addressed in the submitted offer.  If Bidders require more information about Buyandsell.gc.ca/tenders please call the Procurement Support Line at  1-855-886-3030 Toll-free (Canada).The line is staffed Monday to Friday from 07:30 to 20:00 Eastern Standard/Daylight time. (09:00 to 17:00 across Canada, from Newfoundland to British Columbia).  Bids will be received in English, or French at:  Public Works and Government Services Canada, Bid Receiving Unit, 10 Barter's Hill, P.O. Box 4600, St. John's, Newfoundland and Labrador    A1C 5T2  Bid Security is a requirement for this tender.  The estimated value for this opportunity is within the range of: $100,001.00 to $250,000.00  Delivery Date Required:  Nine (9) Weeks after award of contract Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Aucune Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :      Assainissement du site de Cape Pine, TNL  EA003-150901/A Chaulk, Patricia Téléphone : 709-772-8357  Télécopieur : 709-772-4603  Assainissement du site de Cape Pine, TNL   Travaux publics et Serevices gouvernementaux Canada (TPSGC) cherche à retenir les services d'un entrepreneur pour l'assainissement du site de Cape Pine, TNL. Les travaux prévus au contrat comprennent, mais sans s'y limiter, la fourniture de l'ensemble des installations, des matériaux, de la main-d'oeuvre et de l'équipement, au fur et à mesure des besoins pour l'assainissement du site. Les travaux comprennent également l'enlèvement et l'aliénation de sols contaminés par libération de plomb et de parement en bois. De plus, il faudra installer un parement de bois, remplacer les sols retirés par du rempli de classe A et utiliser du remblai de classe A pour le ressurfaçage du chemin du phare de Cape  Pine, TNL.  Les soumissionnaires doivent se référer au document R2710T  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  SERVICES DE CONSTRUCTION  EXIGENCES RELATIVES À LA GARANTIE DE SOUMISSION (IG) (2014-06-26) pour consulter les dispositions relatives à l'intégrité applicables à ce marché.   INSTRUCTIONS SPÉCIALES  Il est recommandé que le soumissionnaire, ou son représentant, visite les lieux afin de se familiariser avec les conditions existantes, puisqu'elles s'appliquent à l'énoncé des travaux. Toutes les personnes qui prévoient visiter le site doivent fournir leur équipement de protection individuel (EPI). L'EPI doit comprendre au moins des lunettes de sécurité, des bottes de sécurité et un casque de protection.   AVIS IMPORTANT AUX SOUMISSIONNAIRES  La mise en uvre du nouveau service électronique Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres du gouvernement du Canada a donné lieu à des changements considérables dans le processus d'appel d'offres de TPSGC pour les demandes de soumissions.  Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres est le site officiel et le premier site auquel les fournisseurs doivent se fier pour trouver des appels d'offres lancés par le gouvernement du Canada, et s'assurer de toujours obtenir les renseignements les plus à jour et les plus exacts à propos des nouveaux avis d'appels d'offres ou des nouvelles modifications. Achatsetventes.gc.ca ne peut confirmer, ni appuyer tous les renseignements que les fournisseurs peuvent trouver sur les sites Web de tierces parties ou recevoir d'un service d'avis. Toute entreprise qui choisirait de présenter sa soumission à l'aide de documents provenant d'une autre source le fera à ses propres risques et devra communiquer avec l'autorité contractante pour l'informer de son intention de présenter une soumission. Conformément à l'engagement du Canada à l'égard de l'approvisionnement écologique, les soumissions, les documents connexes et les dessins de construction ne sont disponibles que par la distribution électronique. Les soumissionnaires peuvent, soit télécharger et imprimer les documents, soit les apporter ou les envoyer par courriel à un atelier d'imprimerie ou à d'autres services d'impression professionnels.  Si des addenda sont ajoutés, ils seront disponibles sur le site Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la date de clôture, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition.  Les soumissionnaires qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements concernant Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres peuvent appeler sans frais la ligne d'appui à l'approvisionnement, au 1-855-886-3030 (Canada). Des agents prennent les appels du lundi au vendredi de 7h30 à 20h (heure normale ou heure avancée de l'Est) et de 9h à 17h partout au Canada, de Terre-Neuve-et-Labrador à la Colombie-Britannique.  Les soumissions peuvent être envoyées, en français ou en anglais, à l'adresse suivante: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Unité de réception des soumissions, 10, Barter's Hill, C.P.4600, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)   A1C 5T2   Ce marché est assujetti à une exigence de garantie de soumission.  La valeur estimative de ce marché se situe dans la catégorie suivante : 100 001 $ - 250 000 $  Livraison : dans les neuf (9) semaines qui suivent l'attribution du marché.    Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

R J G Construction Ltd.

locality: St. John's

streetAddress: P.O Box 8421, Station A

legalName: R J G Construction Ltd.

title_en: Excavating and Earthmoving Work

title_fr: Excavation et terrassement

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-09-23, expiryDate: 2014-11-25, value: 166110.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2015-03-12, expiryDate: 2014-11-25, value: 9160.00


description_en: TRUCK, FORKLIFT - RENTAL

name: Integrated Distribution Systems LP O/A Wajax Industries

description_en:
Trade Agreement: WTO-AGP/NAFTA/AIT/Canada FTAs with Peru/Colombia/Panama
Comprehensive Land Claim Agreement: No
Notification Method: Public Advertising (MERX/GBO)
Contract Award Procedure (Procurement Strategy): Lowest/Lower Bid
GSIN Description:
TRUCK, FORKLIFT - RENTAL
Quantity: 2

description_fr:
Entente sur le commerce : OMC-AMP/ALÉNA/ACI/et les ALE entre Canada et Pérou/Colombie/Panama
Entente sur les revendications territoriales globales : Non
Moyen de notification : Annonce publique (MERX/Marchés publics)
Processus d'adjudication d'un contrat (Stratégie d'achat) : Soumissionnaire le moins-disant
Description des NIBS :
Chariot, élévateur, à fourche - location
Quantité : 2

description_en: MATERIALS HANDLING EQUIPMENT, MISCELLANEOUS - RENTAL

description_fr: Équipement général pour la manutention du matériel - location

title_en: RMSO - RENTAL OF FORKLIFTS AND OTHER MATERIAL LIFTING EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR - BC (E6VIC-130001/A)

title_fr: OCMR - LOCATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE SANS OPÉRATEUR - C.-B. (E6VIC-130001/A)

description_en: Trade Agreement: WTO-AGP/NAFTA/AIT/Canada FTAs with Peru/Colombia/Panama Tendering Procedures:  Attachment: None Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  RMSO - FORKLIFT RENTAL   E6VIC-130001/A Kobenter, Hélène Telephone No. - (250) 363-3404 (    ) Fax No. - (250) 363-3344  For the issuance of a Regional Master Standing Offer (RMSO) for the rental of forklifts and other  lifting equipment without operator on an "as and when requested" basis in accordance with the requirements detailed in this Request for Standing Offer (RFSO) to various Federal Government Departments and Agencies located within British-Columbia, Canada.  Offerors must submit firm daily, weekly and monthly rental rates FOB Offeror Point for the most frequently used rental equipment types. Offerors may also submit a firm percentage (%) discount rate for miscellaneous rental services and accessories, subject to the restrictions detailed herein.      Pick-up and drop -off of the rental equipment to and from the Offeror rental outlet location is the responsibility of Government end-users.  Offerors must be able to provide delivery services upon request for an additional delivery fee, if applicable.    The period of the RMSO is for one (1) year from date of issuance with the possibility of extending the Standing Offer by two (2) one (1) year extension periods under the same terms and conditions.  The requirement is divided between two (2) geographical servicing zones.  Offerors may bid on only one (1) or both servicing zones.   -  Zone 1 covers all of  Vancouver Island, British-Columbia, Canada -  Zone 2 covers all of  the BC Mainland, Canada  Offerors must  submit with their offer a list of all rental outlets available under this RMSO and support delivery services to selected mandatory locations as identified in this RFSO for each zone.  An offer must comply with the requirements of the Request for Standing Offer and meet all mandatory technical and financial evaluation criteria to be declared responsive. Offers will be evaluated separately for each servicing  zone. The responsive offer with the lowest evaluated price on an aggregate basis for each servicing zone will be recommended for issuance of an RMSO. Canada intends to issue only one (1) RMSO per servicing zone.  A Standing offer may combine both servicing zones in the event the same bidder is recommended for issuance of an RMSO for both servicing zones.  The total estimated yearly value of this requirement is CAD $165,000.00, Applicable Taxes included, and distributed as follows: -  Zone 1 (Vancouver Island BC): CAD $100,000.00 /Year -  Zone 2 (BC Mainland) : CAD $  65,000.00 /Year  The above estimated annual value will be used for financial evaluation purposes only.  It does not represent a commitment by Canada and is only an estimation of the potential value of all call-ups which may be placed by the Identified Users against the Standing Offer.  Offerors must submit a list of names, or other related information as need, pursuant to section 01 of Standard Instructions 2006.  For services requirements, Offerors in receipt of a pension or a lump sump payment must provide the required information as detailed in article 3 of Part 2 of the RFSO.  The requirement is subject to the provisions of the World Trade Organization Agreement on Government Procurement (WTO-AGP), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), and the Agreement on Internal Trade (AIT).   This Public Works and Government Services Canada (PWGSC) office provides procurement services to the public in English.  Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : OMC-AMP/ALÉNA/ACI/et les ALE entre Canada et Pérou/Colombie/Panama Processus de demande des soumissions :  Pièce jointe : Aucune Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :    OCMR - LOCATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS  E6VIC-130001/A Kobenter, Hélène Telephone No. - (250) 363-3404 (    ) Fax No. - (250) 363-3344  Demande d'offre à commande master et régionale (OCMR) concernant la location de chariots élévateurs et autres équipements élévateurs sans opérateurs, en conformité avec les exigences énoncées dans la présente demande d'offre à commandes (DOC) à divers ministères et organismes du gouvernement fédéral situés dans la Région du Pacifique, en Colombie-Britannique, au Canada.  Les offrants sont tenus de fournir des tarifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels fermes pour les types d'équipements de location les plus fréquemment utilisés.  Les offrants peuvent aussi fournir un pourcentage de réduction ferme (%) pour la location d'équipements et accessoires divers,  assujetti aux restrictions énoncées dans la présente.  Les utilisateurs du gouvernement sont responsables de la cueillette et du dépôt de l'équipement loué chez l'offrant.  Les offrants doivent être en mesure de fournir des services de livraison sur demande moyennant un tarif de livraison supplémentaire, s'il y a lieu.  La période initiale de l'offre à commandes est de un (1) an à partir de la date d'émission, avec l'option de prolonger la durée de l'offre à commandes pour deux (2) périodes supplémentaires de une (1) année chacune, selon les mêmes conditions.  Ce marché est divisé en fonction de deux (2) zones de livraison géographiques.  Les offrants peuvent soumettre une offre pour une (1) seule zone, ou pour les deux zones: -  La zone 1 couvre toute l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, Canada -  La zone 2 couvre toute la Colombie-Britannique continentale, Canada  Les offrants doivent fournir avec leur offre une liste de tous les points de services accessibles en vertu de cette OCMR et assurer des services de livraisons pour les emplacements obligatoires identifiés dans cette OCMR pour chaque zone.  L'offre doit satisfaire à l'ensembre des exigences de la demande d'offre à commandes et à tous les critères d'évaluation technique et financière obligatoires pour être déclarée recevable.  Les offres seront seront évaluées séparément pour chacune des zones de prestation de services. On recommandera l'offre recevable ayant le prix global total évalué le plus bas pour chaque zone de prestations de services pour l'attribution d'une OCMR.  L'État a l'intention d'attribuer une (1) seule OCMR par zone de prestation de services. Une OCMR peut porter sur les deux zones de prestation de services si le même offrant est recommandé pour l'émission d'une OCMR pour les deux zones de prestations de services.  La valeur totale estimative de ce besoin s'élève à 165 000,00$CAN par année, taxes applicables incluses, répartie comme suit: -  Zone 1 (Île de Vancouver C.-B): 100 000,00$ CAN/année -  Zone 2 (C.-B. Continentale): 65 000,00$ CAN/année  Les dépenses annuelles estimées ci-dessus ne représentent pas un engagement de la part du Canada; il ne s'agit que d'une estimation de la valeur potentielle de toutes les commandes subséquentes à l'offre à commandes qui pourraient être passées par les utilisateurs désignés.  Les offrants doivent fournir une liste de noms ou toute autre documentation connexe, selon les besoins, conformément à l'article 01 des instructions uniformisées 2006.  Pour les besoins de services, les offrants qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement forfaitaire, doivent fournir les renseignements demandés, tel que décrit à l'article 3 de la Partie 2 de la demande de soumissions.  Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI).  Ce bureau de Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) fournit des services d'achat au public en anglais. Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

region: BC

locality: VICTORIA

streetAddress: 1230 GOVERNMENT ST

region: British Columbia

locality: Langley

streetAddress: 9087E 198 Street

title_en: TRUCK, FORKLIFT - RENTAL


description_en:
Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT)
Comprehensive Land Claim Agreement: No
Notification Method: Public Advertising (MERX/GBO)
Contract Award Procedure (Procurement Strategy): Lowest/Lower Bid
GSIN Description:
Waterways, Harbours, Dams and Other Water Works
Quantity: 1

description_fr:
Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI)
Entente sur les revendications territoriales globales : Non
Moyen de notification : Annonce publique (MERX/Marchés publics)
Processus d'adjudication d'un contrat (Stratégie d'achat) : Soumissionnaire le moins-disant
Description des NIBS :
Voies de navigation, ports, barrages et autres adductions d'eau
Quantité : 1

title_en: Wharf Reconstruction - Bartlett's Harbour, NL (EA003-150950/A)

title_fr: Reconstruction de quai - Bartlett's Harbour, TNL (EA003-150950/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: YES (MERX) Electronic Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:   Wharf Reconstruction - Bartlett's Harbour, NL  Public Works and Government Services Canada (PWGSC) has a requirement for Wharf Reconstruction in Bartlett's Harbour, NL.  Work under this contract will consist of, but not be limited to, the demolition of the existing wharf, Class "A" and Class "B" dredging, construction of a rock fill approach, supply and installation of rip rap and armour stone, and construction of a new treated timber crib wharf with reinforced concrete deck.  SPECIAL INSTRUCTIONS:  Before submitting a bid, it is recommended that bidders visit the site and its surroundings to review and verify the form, nature, and extent of the work, materials needed for the completion of the work, the means of access to the site, severity, exposure and uncertainty of weather, soil conditions, any accommodations they may require, and in general shall obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their bid.  No allowance shall be made subsequently in this connection on account of error or negligence to properly observe and determine the conditions that will apply.  Contractors, bidders, or those they invite to site are to review specification Section 01 35 28 - Health and Safety Requirements - before visiting site.  Take all appropriate safety measures for any visit to site, either before or after acceptance of bid.  Obtain prior permission from the Departmental Representative before carrying out such site inspection.  Bidders must refer to the General Instructions - Construction Services - Bid Security Requirements - R2710T (2014-06-26) for the Integrity Provisions (Code of Conduct and Certification) applicable to this requirement.  IMPORTANT NOTE TO BIDDERS:  The Government of Canada has moved its Government Electronic Tendering Service to Buyandsell.gc.ca/tenders.  As a result, federal government tenders (tender notices and bid solicitation documents) will now be published free of charge on a Government of Canada website.    Firms that elect to base their bids on tender documents obtained from other sources do so at their own risk.  The Government Electronic Tendering Service will be the sole authoritative source for Government of Canada tenders that are subject to trade agreements or to departmental policies that require public advertising of tenders.  Get more details in the Frequently Asked Questions section of Buyandsell.gc.ca/tenders.  Bidders are responsible for obtaining copies of solicitation forms and special instructions which are now available directly from the Buy and Sell website.  Drawings and Specifications are available for viewing and downloading in a Portable Document Format (PDF). Bidders should note that the Drawings and Specifications Package (DSP), which consists of PDF files organized in an industry recognized directory structure, is included under Attachments.     Standard terms and conditions for this procurement are incorporated by reference into, and form part of, the bid and contract documents. The standard Public Works and Government Services Canada documents may be viewed at https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard- acquisition-clauses-and-conditions-manual.  It is the responsibility of the Bidder to ensure that all addenda issued prior to bid closing have been obtained and addressed in the submitted bid.  Addenda, when issued, will be available on the Buy and Sell website.   Bids will be received in English, or French, at:  Public Works and Government Services Canada, Bid Receiving Unit, 10 Barter's Hill, P.O. Box 4600, St. John's, Newfoundland and Labrador,    A1C 5T2.  Bid Security is a requirement for this tender.  The estimated value for this opportunity is within the range of:  $1,500,001.00 to $2,000,000.00. Delivery Date Required: Forty-eight (48) weeks after award of contract. GSIN: 5133C       Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Oui (MERX) Électronique Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :     Reconstruction de quai - Bartlett's Harbour, TNL  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) veut faire reconstruire à Bartlett's Harbour, TNL.  Les travaux prévus au contrat comprennent, mais sans s'y limiter, la démolition du quai existant, le dragage de classes A et B, la construction d'une voie d'accès en enrochement, la fourniture et l'installation d'un nouveau perré et de nouvelles pierres de protection, ainsi que la construction d'un nouveau caisson en bois traité avec tablier en béton armé.  INSTRUCTIONS SPÉCIALES :  Avant de présenter une soumission, on recommande aux soumissionnaires de visiter les lieux et les environs pour examiner et vérifier le type, la nature et l'étendue des travaux, les matériaux nécessaires à leur exécution, les voies d'accès au chantier, la gravité, l'exposition et l'incertitude des conditions météorologiques, les conditions du sol et tout hébergement qui leur sera nécessaire. On leur recommande également d'obtenir tous les renseignements portant sur les risques, les éventualités et les autres circonstances pouvant avoir une incidence sur leur soumission. Aucune allocation ne sera accordée ultérieurement en cas d'erreur ou d'omission relative à l'appréciation des conditions qui prévaudront. Les entrepreneurs, les soumissionnaires ou ceux qui sont invités sur le site doivent examiner la Section 01 35 28 des spécifications - Exigences en matière de santé et sécurité - avant de visiter les lieux. Il faut prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour toute visite du site, soit avant ou après l'acceptation de la soumission. Il faut également obtenir la permission préalable du représentant ministériel avant d'effectuer l'inspection du chantier. Les soumissionnaires doivent renvoyer aux Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de soumission - R2710T (2014-06-26) pour les modalités du code de conduite et des attestations applicables à ce marché. REMARQUES IMPORTANTES VISANT LES SOUMISSIONNAIRES : Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres remplacera MERX à titre de Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Conséquemment, les soumissions du gouvernement fédéral (avis d'appel d'offres et documents de demande de soumissions) seront publiées et disponibles gratuitement sur le site Web de l'État.  Les entreprises qui choisissent de préparer leurs offres en se fondant sur des documents provenant d'autres sources le font à leurs propres risques.  Le SEAOG sur Achatsetventes.gc.ca/appel-d-offres constituera l'unique source d'autorité visant les soumissions de l'État qui sont assujetties aux accords commerciaux ou aux politiques ministérielles qui exigent l'annonce publique des soumissions. Obtenez de plus amples renseignements dans la section Foire aux questions deAchatsetventes.gc.ca/appel-d-offres.  Désormais, chaque soumissionnaire doit se procurer les formulaires de soumission et tous les documents connexes directement dans le site Web Achatsetventes.  Les plans et devis sont désormais accessibles pour téléchargement et consultation en format PDF. Les soumissionnaires devraient noter que le dossier des plans et devis constitué de fichiers PDF organisés selon une structure de répertoire reconnue par l'industrie fait partie des pièces jointes.      Les clauses et conditions uniformisées de ce marché sont intégrées par renvoi dans les documents d'appel d'offres et dans les documents contractuels, et en font partie intégrante. Les documents types sont distribués par TPSGC, et on peut les consulter à l'adresse suivante : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/gui de-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat-manuel.  Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la clôture de l'appel d'offres, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition.  Si des addenda sont ajoutés, ils seront disponibles sur le site Web sur Achatsetventes.  Les soumissions peuvent être envoyés, en français ou en anglais, à l'adresse suivante : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Unité de réception des soumissions située au 10, Barter's Hill, C.P. 4600, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5T2  Ce marché comprend une exigence en matière de garantie de soumission.  La valeur estimative de ce besoin se situe entre 1 500 000 $ et 2 000 000 $.  Livraison : dans les quarante-huit (48) semaines qui suivent l'attribution du marché. NIBS : 5133C        Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-09-26, expiryDate: 2015-08-28, value: 2003095.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2015-08-14, expiryDate: 2015-09-30, value: 0.00


description_en: Waterways, Harbours, Dams and Other Water Works

title_en: Wharf Reconstruction - Ramea, NL

title_en: Wharf Reconstruction - Ramea, NL (EA003-150780/A)

title_fr: Reconstruction d'un quai, Ramea (Terre-Neuve-et-Labrador) (EA003-150780/A)

description_en: Trade Agreement: Agreement on Internal Trade (AIT) Tendering Procedures: All interested suppliers may submit a bid Attachment: YES (MERX) Electronic Competitive Procurement Strategy: Lowest/Lower Bid Comprehensive Land Claim Agreement: No Nature of Requirements:  Wharf Reconstruction - Ramea, NL  EA003-150780/A O'Brien, Cheryl Telephone No. - (709) 772-3460  Fax No. - (709) 772-4603  Wharf Reconstruction - Ramea, NL  Public Works and Government Services Canada (PWGSC) has a requirement for Wharf Reconstruction at Ramea, NL.  The work of this project will consist of but is not limited to the demolition, removal and disposal of existing crib and span wharf and several adjacent building structures.  Also included is the construction of a new crib wharf with concrete deck, a new uplands wharf approach area, installation of a new waterline and a new electrical service with lights, pedestals and jib crane.  SPECIAL INSTRUCTIONS: Before submitting a bid, it is recommended that bidders visit the site and its surroundings to review and verify the form, nature, and extent of the work, materials needed for the completion of the work, the means of access to the site, severity, exposure and uncertainty of weather, soil conditions, any accommodations they may require, and in general shall obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their bid.  No allowance shall be made subsequently in this connection on account or error or negligence to properly observe and determine the conditions that will apply.  Contractors, bidders, or those they invite to site are to review specification Section 01 35 29 - Health and Safety Requirements before visiting site.  Take all appropriate safety measures for any visit to site, either before or after acceptance of bid.  Obtain prior permission from the Departmental Representative before carrying out such site inspection.  Bidders must refer to GENERAL INSTRUCTIONS TO BIDDERS (GI) - R2710T (2014-03-01) for the Integrity Provisions (Code of Conduct and Certification) applicable to this requirement.  IMPORTANT NOTICE TO SUPPLIERS: Government of Canada has moved its Government Electronic Tendering Service to Buyandsell.gc.ca/tenders.  This web site will be the sole authoritative source for Government of Canada tenders that are subject to trade agreements or subject to departmental policies that require public advertising of tenders. More details are available in the Frequently Asked Questions section of Buyandsell.gc.ca/tenders.  Bidders are responsible for obtaining copies of tender forms and special instructions which are now available directly from the web site.  Standard terms and conditions for this procurement are incorporated by reference into, and form part of, the tender and contract documents. The standard Public Works and Government Services Canada documents may be viewed at https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisiti on-clauses-and-conditions-manual/all.   Drawings and Specifications are now available for viewing and downloading from www.buyandsell.gc.ca/tenders in a Portable Document Format (PDF). Bidders should note that  the Drawings and Specifications Package (DSP) which consists of PDF files organized in an industry recognized directory structure is included under Attachments.     It is the responsibility of the Bidder to ensure that all addenda issued prior to tender closing have been obtained and addressed in the submitted tender.  Addenda, when issued, will be available on the Government of Canada web site www.buyandsell.gc.ca/tenders.  Firms that elect to base their bids on tender documents obtained from other sources do so at their own risk and will be solely responsible to inform the tender authority of their intention to bid.  Bids will be received in English, or French at:  Public Works and Government Services Canada, Bid Receiving Unit, 10 Barter's Hill, P.O. Box 4600, St. John's, Newfoundland and Labrador    A1C 5T2  Bid Security is a requirement for this tender.  The estimated value for this opportunity is within the range of  $1,000,000.01 to $1,500,000.00  Delivery Date Required: 39 Weeks after award of contract      Delivery Date: Above-mentioned  The Crown retains the right to negotiate with suppliers on any procurement.  Documents may be submitted in either official language of Canada.

description_fr: Entente sur le commerce : Accord sur le commerce intérieur (ACI) Processus de demande des soumissions : Tout fournisseur intéressé peut présenter une soumission Pièce jointe : Oui (MERX) Électronique Stratégie d'approvisionnement concurrentielle : Soumissionnaire le moins-disant Entente sur les revendications territoriales globales : Non Nature des besoins :    Reconstruction d'un quai, Ramea (Terre-Neuve-et-Labrador)  EA003-150780/A O'Brien, Cheryl Téléphone: 709-772-3460 Télécopieur: 709-772-4603  Reconstruction d'un quai, Ramea (Terre-Neuve-et-Labrador)  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada souhaite reconstruire un quai à Ramea (Terre-Neuve-et-Labrador). Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet comprennent, entre autres, la démolition, le retrait et l'élimination d'un quai à travées et à caissons et de plusieurs bâtiments adjacents. En plus de construire un nouveau quai à caissons avec plateforme en béton, il faudra aussi construire une nouvelle aire d'approche du quai en zone sèche, installer une nouvelle ligne de flottaison et de nouveaux services électriques comprenant des lumières, des prises de plancher et une grue à flèche.  INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES Avant de présenter une soumission, on recommande aux soumissionnaires de visiter les lieux et les environs pour examiner et vérifier le type, la nature et l'étendue des travaux, les matériaux nécessaires à leur exécution, les voies d'accès au chantier, la gravité, l'exposition et l'incertitude des conditions météorologiques, les conditions du sol et tout hébergement qui leur sera nécessaire. On leur recommande également d'obtenir tous les renseignements portant sur les risques, les éventualités et les autres circonstances pouvant avoir une incidence sur leur soumission. Aucune allocation ne sera accordée ultérieurement en cas d'erreur ou d'omission relative à l'appréciation des conditions qui prévaudront.  Les entrepreneurs, les soumissionnaires ou ceux qui sont invités sur le site doivent examiner la Section 01 35 29 des spécifications  Exigences en matière de santé et sécurité  avant de visiter les lieux. Il faut prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour toute visite du site, soit avant ou après l'acceptation de la soumission. Il faut également obtenir la permission préalable du représentant ministériel avant d'effectuer l'inspection du chantier.  Les soumissionnaires doivent consulter les INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SOUMISSIONNAIRES (IG)  R2710T (2014-03-01) pour obtenir les modalités des dispositions relatives à l'intégrité (Code de conduite et attestations) applicables à ce marché.  AVIS IMPORTANT AUX SOUMISSIONNAIRES Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres a remplacé MERX à titre de Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG). Ce site constituera l'unique source faisant autorité pour les appels d'offres de l'État qui sont assujettis aux accords commerciaux ou aux politiques ministérielles qui exigent l'annonce publique des soumissions. Consultez la section Foire aux questions de achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres pour obtenir plus de renseignements.  Désormais, chaque soumissionnaire doit se procurer les formulaires de soumission et tous les documents connexes directement du site Web. Les clauses et conditions uniformisées de ce marché sont intégrées par renvoi dans les documents d'appel d'offres et dans les documents contractuels, et en font partie intégrante. Les documents normalisés de TPSGC peuvent être consultés à l'adresse suivante: https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/gui de-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/tous.   Les dessins et spécifications peuvent être examinés et téléchargés en format PDF sur le site achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Les soumissionnaires doivent noter que le Module des dessins et devis constitué de fichiers PDF organisés selon une structure de répertoire reconnue par l'industrie fait partie des pièces jointes.     Il incombe à chaque soumissionnaire de se procurer, avant la date de clôture de l'appel d'offres, tout addenda éventuellement publié, afin de pouvoir en tenir compte dans sa proposition. Si des addenda sont ajoutés, ils seront disponibles sur le site Web du Canada, soit le www.achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Les entreprises qui choisissent de préparer leurs offres en se fondant sur des documents provenant d'autres sources le font à leurs propres risques et sont tenues d'informer le responsable de l'appel d'offres de leur intention de présenter une offre.  Les soumissions peuvent être envoyées, en français ou en anglais, à l'adresse suivante: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Unité de réception des soumissions, 10, Barter's Hill, C.P.4600, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5T2  Ce marché comprend une exigence en matière de garantie de soumission.  Le coût estimatif de ce marché se situe dans la catégorie suivante: de 1000000,01$ à 1500000,00$.  Date de livraison demandée: 39 semaines après l'attribution du marché.       Date de livraison : Indiquée ci-dessus  L'État se réserve le droit de négocier les conditions de tout marché avec les fournisseurs.  Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

streetAddress: 162 Duckworth Street, Suite 300

rationale: amendmentNumber: 000, awardDate: 2014-09-08, expiryDate: 2015-06-08, value: 1840561.00 | amendmentNumber: 001, awardDate: 2015-05-22, expiryDate: 2015-06-30, value: 0.00