description: Voir le cahier spécial des charges

title: Un accord-cadre pluriannuel de fournitures et de services pour l’acquisition et le placement de striping via un service mobile et de signalisation à haute visibilité au profit de la Police Intégrée, structurée à deux niveaux rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

description: un accord-cadre pluriannuel de fournitures et de services pour l’acquisition et le placement de striping via un service mobile et de signalisation  à haute visibilité au profit de la Police Intégrée, structurée à deux niveaux rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

Police Fédérale Service Procurement

street: Avenue de la Couronne, 145A


description: Voir point 7 du cahier des charges

scheme: CPV

title: Assistance spécialisée à la Direction générale Transport aérien en matière d’application de la règlementation européenne EC 1178 /2011, 805/2011, 2015/340 concernant l’aptitude médicale des pilotes, des contrôleurs aériens et du personnel de cabine

documentType: tenderNotice

description: Voir points 1 et 7 du cahier des charges en annexe

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

SPF Mobilité et Transports

street: Rue du Progrès, 56

countryName: BE

initiationType: tender


documentType: awardNotice

title: Achat et entretien de camions de distribution

currency: EUR

description: Camions de distribution

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: open

Federale Politie

street: Kroonlaan, 145A

Iveco Belgium

street: Alfons Gossetlaan 28A bus 3


title: 2023-IA-0004 - 1

description: Deze opdracht moet leiden tot een volwaardige update van het hoofdstuk Romeinse tijd in de Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed. De nieuwe informatie en tekst volgen de bestaande subhoofdstukken en worden hierin geïntegreerd. Waar nodig kan de bestaande indeling aangepast en uitgebreid worden. De uitvoerders geven duidelijk aan wat gewijzigd, aangevuld of toegevoegd is ten aanzien van de eerste versie van de onderzoeksbalans Romeins.

title: Aanvulling van de Onderzoeksbalans Archeologie - hoofdstuk Romeins

Vlaamse Overheid

street: Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 40


description: Schoonmaken gebouwen Site Casino Koksijde

description: zie II.2.4

Gemeente Koksijde

street: Zeelaan 303


title: SA Levering droogvoeding en sterke dranken

Motena

street: Gasthuisstraat 10

Bidfood Flanders

street: Kasteleinsstraat 17

Horeca Totaal Brugge

street: Sint-Pietersgroenestraat 8

Sligro Food Group Belgium

street: Wingepark 10

Solucious

street: Edingensesteenweg 196


title: 2023/18/Staf - 1

description: MDK – Uitbating openbaar veer te Boom – Klein-Willebroek

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Vlaamse Overheid

street: Koning Albert II-laan 20, bus 2


title: Integratie en licentieverlening van een ERP-systeem en een online gebruikersportaal

description: zie selectieleidraad

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: neg-w-call

Vlaams Audiovisueel Fonds

street: Bischoffsheimlaan 38

NORRIQ Belgium

street: Kruisstraat 289A


description: Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst betreffende de levering van een systeem voor de eiwitbepaling via massaspectrometrie.Het systeem dient gekoppeld te kunnen worden aan de bestaande M-class UPLC reeds aanwezig in het labo.Het systeem dient eveneens gekoppeld te kunnen worden aan het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) van de Opdrachtgever met minstens de mogelijkheid het kunnen importeren van werklijsten en exporteren van de resultaten van en naar het LIS.

title: Levering van een systeem voor de eiwitbepaling via massaspectrometrie

UZ Leuven

street: Herestraat 49


title: Busvervoer scholen Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem VZW

description: Busvervoer voor leerlingen van de scholen die deel uitmaken van de scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem VZW.

Katholiek Onderwijs Vilvoorde VZW

street: Hellingstraat 44


title: Acide zolédronique 4MG

description: Fourniture d'acide zolédronique 4mg

title: Acide zolédronique 5MG

description: Fourniture d'acide zolédronique 5mg

title: Fourniture d'acide zolédronique

description: Marché pluriannuel de fourniture d'acide zolédronique 4 et 5mg

MercurHosp ASBL

street: Chaussée de Marche 604/2

name: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIQUE MONS BORINAGE

street: Boulevard Kennedy 2


name: NOVO IB NV - Notte-Volkaert Interieur & Bouw NV

title: Uitvoeren van allerlei ruwbouw-, infrastructuur-, renovatie- en schrijnwerken

description:
De opdracht omvat het uitvoeren van allerlei ruwbouw-, infrastructuur-, renovatie- en schrijnwerken in de gebouwen eigendom van of in gebruik door de Universiteit Gent, door middel van het ter beschikking stellen van geschoold personeel. Het betreft het uitvoeren van allerlei onderhouds-, ruwbouw en renovatiewerken (riolering, wegenis, vloeren, metselwerken, faience, tussenwanden, binnen- en buitenschrijnwerk, plafonds, pupiters en lessenaars, ...).
De dienstverlener wordt geacht volgende personeelsleden ter beschikking te stellen : 1 meestergast bouw, 1 ploegbaas schrijnwerkers, 8 schrijnwerkers, 1 ploegbaas metsers, 4 metsers. De Universiteit Gent kan dit aantal werknemers evenwel verhogen of verminderen.

Universiteit Gent

street: Sint-Pietersnieuwstraat 25

street: Industriepark 15


description: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Leveren van wieldopbeveiligingsringen, raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar, driemaal verlengbaar met één jaar

title: Levering van wieldopbeveiligingsringen

description: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Levering van wieldopbeveiligingsringen, raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar, driemaal verlengbaar met één jaar

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

street: Motstraat 20


description: Technisch beheer Sportinfrastructuur

title: Technisch beheer Sportinfrastructuur

description: zie II.2.4

OCMW Sint-Pieters-Leeuw

street: Pastorijstraat 21


name: Centre de Formation Enseignement des Communes et des Provinces

description: Services d’infographie et en particulier la réalisation de vidéos et de livres interactifs à l’attention d’enseignants maternels et primaires dans le cadre deformations en e-learning

title: Services d’infographie et en particulier la réalisation de vidéos et de livres interactifs à l’attention d’enseignants maternels et primaires dans le cadre de formations en e-learning

street: Avenue des Gaulois 32


title: Véhicules de service

description: Marché de fournitures de véhicules par le biais d’un leasing opérationnel en deux lots. Il s’agit donc d’une location à long terme de véhicules dont la description est mentionnée dans les clauses techniques moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixe pendant toute la durée du contrat.- Lot 1 : véhicules de service

title: Véhicules de directeurs et de fonction

description: Marché de fournitures de véhicules par le biais d’un leasing opérationnel en deux lots. Il s’agit donc d’une location à long terme de véhicules dont la description est mentionnée dans les clauses techniques moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixe pendant toute la durée du contrat.- Lot 2 : véhicules de Directeurs et de fonction

title: Marché de fournitures de véhicules de Fonction et de Service par voie de leasing opérationnel.

description: Marché de fournitures de véhicules par le biais d’un leasing opérationnel en deux lots. Il s’agit donc d’une location à long terme de véhicules dont la description est mentionnée dans les clauses techniques moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixe pendant toute la durée du contrat.Ce marché est subdivisé en deux lots :- Lot 1 : véhicules de service - Lot 2 : véhicules de Directeurs et de fonctionLe marché est fractionné en une tranche ferme et une tranche conditionnelle qui concerne le lot 2.La tranche ferme et la tranche conditionnelle sont décrites ci-après : Tranche ferme : les véhicules de DirecteursTranche conditionnelle : les véhicules de fonction, le nombre de véhicules sur les 48 mois n’est pas encore déterminé. L’octroi de ces véhicules est soumis à une négociation avec les organisations syndicales (avec un maximum de 150 commandes).

Igretec

street: Boulevard Mayence, 1

name: Jean Pierre Lardinois (chef de département-route)


title: Lage tot aan Hoge Kempen (1)

description: zie bestek

title: Lage tot aan Hoge Kempen (2)

description: zie bestek

title: Hoge Kempen tot Voeren (1)

description: zie bestek

title: Hoge Kempen tot Voeren (2)

description: zie bestek

title: Brabantse Wouden

description: zie bestek

title: Taxandria (1)

description: zie bestek

title: Taxandria (2)

description: zie bestek

title: Serotinabestrijding ANB Terreinbeheer Oost 2024

description: De opdracht betreft het bestrijden van Amerikaanse vogelkers in de oostelijke helft van Vlaanderen.

Agentschap voor Natuur en Bos

street: Havenlaan 88 bus 75


title: Reinigen van tunnels in gewestwegen in Oost-Vlaanderen (tunnels korter dan 200 meter)

description: Het periodiek reinigen van de tunnels met al hun aanhorigheden op het gewestwegennet in Oost-Vlaanderen. Het betreft tunnels korter dan 200 meter.

Vlaamse Overheid

street: Koning Albert II-laan 20 bus 4


description: zie selectieleidraad

description: Integratie en licentieverlening van een ERP-systeem en een online gebruikersportaal


description: Le marché consiste à désigner un architecte ou une équipe d’auteurs de projet chargé(e) d’une mission complète d’architecture comprenant l’étude et le contrôle de la réalisation de : Marché de Services d’Architecture en vue de l’étude et de la réalisation d’un marché de travaux de rénovation pour l’amélioration des performances énergétiques de 51 logements sociaux situés avenue du Centenaire, 34 à 40 (pairs), rue Bertholet 2 à 18 (pairs), 20 à 24, 27 et 34 à 40 (pairs) et rue Gutenberg 2 à 12 (pairs), 13 à 17, 19, 21 à 28 et 30 à 44 (pairs) à Ougrée selon le plan de rénovation 2020-2024 approuvé par la Société Wallonne du Logement

title: Marché de Services d’Architecture en vue de l’étude et de la réalisation d’un marché de travaux de rénovation pour l’amélioration des performances énergétiques de 51 logements sociaux situés avenue du Centenaire, rue Bertholet et rue Gutenberg à Ougrée selon le plan de rénovation 2020-2024 approuvé par la SWL

Le Home Ougréen scrl

street: Place Gutenberg 15


name: CARRIERES ET FOURS A CHAUX DUMONT-WAUTIER (LHOIST)

title: Lot 20 – Hypochlorite de sodium en bidon

title: Lot 19 – Hypochlorite de sodium - Vrac porte à porte à l'aide d'un camion équipé d’une pompe ou par gravité

title: Lot 18 – Hypochlorite de sodium - Vrac porte à porte à l'aide d'un camion-citerne équipé d'un compresseur

title: Lot 17 – Hypochlorite de sodium en petit vrac - livraison sur un seul site à l'aide d'un camion-citerne équipé d'un compresseur

title: Lot 16 – Hypochlorite de sodium en vrac < 12 T

title: Lot 15 – Hydroxyde de sodium en bidon

title: Lot 14 – Hydroxyde de sodium en vrac < 1,5 T

title: Lot 13 – Hydroxyde de sodium en vrac < 6 T

title: Lot 12 – Permanganate de potassium

title: Lot 11 – Lait de chaux vrac

title: Lot 10 – Chlorure ferrique

title: Lot 9 – Chlorure de sodium en sac (électrochloration)

title: Lot 8 – Chlorure de sodium en vrac

title: Lot 7 – Oxyde mixte de carbonate de calcium et de magnésium

title: Lot 6 – Calcite broyée en sac

title: Lot 5 – Calcite broyée en vrac

description: Vrac 1,5 à 3 tonnes

title: Lot 4 – Bisulfite de sodium 23 %

description: Vrac 1,5 à 3 tonnes

title: Lot 3 – Acide sulfurique en fût

description: Fût de 250 kg

title: Lot 2 – Acide sulfurique en vrac

description: Vrac 20 à 28 tonnes

title: Lot 1 – Acide chlorhydrique en vrac

description: Vrac 3 à 6 tonnes (1 seule citerne de camion)

title: Fourniture de réactifs destinés au traitement de potabilisation d’eaux 2024 – 2028

description:
Le présent marché public est un marché public de fournitures.
Il a pour objet la fourniture échelonnée dans le temps de réactifs chimiques destinés au traitement de potabilisation d'eaux.
Le détail des biens à fournir ainsi que les attentes de l’adjudicateur figurent au chapitre "Clauses techniques" du présent cahier spécial des charges.


title: HYGIENISCHE HANDONTSMETTING

description: AANKOOP VAN HYGIENISCHE HANDONTSMETTING VOOR ZORG- EN WELZIJNSVOORZIENINGEN

KOOPKOEPEL VZW

street: Kleine-Bassinstraat 16

Salubris Bv

street: Léon Bekaertlaan 32

GOHY MEDICAL BVBA

street: Stationsstraat 1B


title: Cellules blindées de production, sas blindé, et cellule pour la gestion des déchets

description: Cf. point 2.1.1. du guide de sélection

title: Cellule Blindée de distribution (dispensing), sas blindé

description: Cf. point 2.1.2. du guide de sélection

title: Cellules blindées pour la production de Germanium-68

description: Pour développer de nouveaux isotopes, l'IRE a pour projet d'installer une ligne qualifiée de synthèse pour des isotopes à haute énergie, en conformité avec les standards applicables dans l'industrie nucléaire et pharmaceutique en Europe.  Ce contrat concerne l'acquisition des équipements suivants :  - une ligne d’isolateurs blindés composées de cellules blindées et de préchambres blindées ; - une cellule blindée de distribution et une cellule pour la gestion des déchets.  Le contrat inclut l'installation et la maintenance.

Institut National des radioéléments

street: Avenue de l’Espérance 1

Comecer

countryName: IT


title: onderzoek van bomen- controle veiligheid boom

description: zie II.2.1

title: stimulering van bomen en verbetering van de groeiomstandigheden in situ

description: zie II.2.1

title: voorkomen en bestrijden van ziektes

description: zie II.2.1

title: snoeien van bomen

description: zie II.2.1

title: vellen en ontstronken van bomen

description: zie II.2.1

title: Raamcontract voor boomverzorging, bomenonderzoek, snoeiwerken en vellingen

description: zie II.1.1

Stad Sint-Niklaas

street: Grote Markt 1


title: Marché de services relatif à la « Géolocalisation et la gestion de la flotte de véhicules des différents services d’Enabel, l’agence Belge de Développement »

description: Deze overheidsopdracht van diensten bestaat uit de levering van ‘geolokalisatie en beheer van het wagenpark van Enabel (auto's, motorfietsen, andere voertuigen) op het Afrikaanse continent’, overeenkomstig de voorwaarden van het bijzonder bestek.

Enabel

street: Rue Haute 147


title: OCMW BRUGGE EN VERENIGINGEN

description: zie II.2.1

title: STAD BRUGGE

description: zie II.2.1

title: BMCC BRUGGE

description: zie II.2.1

title: Raamovereenkomst voor keuringen OCMW Brugge en haar verenigingen, Stad Brugge en BMCC

description: zie II.1.1

Zorgvereniging Mintus

street: Ruddershove 4

Vereniging WOK

street: Pathoekeweg 9 bus 11

Vereniging Spoor

street: Ganzenplein 5/A

BMCC

street: Beursplein 1

Vereniging Ons Huis

street: St.Annarei 6

Vereniging 't Sas

street: Pr. Dr. Sebrechtsstraat 2

Stad Brugge

street: Burg 12


title: Accord cadre de fournitures ayant pour objet l'acquisition, l'implémentation et la maintenance d'une solution ITSM

description: Cet accord-cadre a pour objet l'acquisition, l'implémentation et la maintenance d'une solution ITSM.  La solution a pour  but de pouvoir :   - Gérer des demandes et incidents IT ; - Gérer la partie CMDB ;  - Gérer la partie Assets ;  - Gérer le cycle de vie des Softs et applications ; - Gérer les connaissances ;  - Gérer des demandes et incidents Business ; - Supporter les besoins liés aux opérations IT ;  Par implémentation on entend :   - La proposition de l’architecture de la solution ;  - La reprise de la solution actuellement mise en place ; - La possibilité d’une gestion portable (ex : type smartphone) ;  - La possibilité d’être intégré dans Teams ;  - La possibilité de bénéficier d’un portail utilisateur ; - Le support projet pour le développement et la paramétrisation ; - Le support sur l’application (maintenance et licences et développements additionnels).   L'ensemble des requis et spécificités seront repris au sein du cahier technique qui sera remis aux candidats sélectionnés.

ORES SC

street: Avenue Jean Mermoz, 14

SysAid Technologies Ltd.

street: Sderot Sha’ul HaMelech 37

countryName: IL


title: ASSURANCE DE PERSONNES, DOMMAGES MATERIELS, RC, AUTOMOBILE, PATRIMOINE INCENDIE

title: RENOUVELLEMENT DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCES DU CPAS DE MOUSCRON

description:
Le présent marché porte sur le renouvellement des Assurances de Personnes (Accidents du Travail & excédent-loi – Accidents corporels), de Dommages matériels (Tous Risques sauf incendie- Tous Risques Électroniques et informatiques, Tous Risques divers), de Responsabilité civile (générale & ILA & Responsabilité civile Objective-RC des Mandataires publics, RC & accidents corporels pour activités diverses), Automobiles (Assurance de véhicules et Omnium missions) et de Cyber Risk pour le CPAS de Mouscron.

Le présent marché est réservé aux entreprises d'assurances agréées par la FSMA. Les courtiers et autres intermédiaires d'assurances sont exclus de ce marché.

CPAS de Mouscron

street: Avenue Royale, 5


title: Coupescanner - High-End

description: zie II.2.1

title: Coupescanner - Mid-End

description: zie II.2.1

title: Leasing coupescanner - High-End

description: zie II.2.1

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop coupescanner

description: zie II.1.1

Universitair Ziekenhuis Brussel

street: Laarbeeklaan 101


name: RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

description: Marché de service comprenant la mise à disposition d’un logiciel d’habillage graphique sous forme de licences ainsi que le contrat de support associé, et mise à disposition d’un catalogue de prestation de services associé à ce logiciel.

title: Moteurs graphiques et prestations de services associées

street: Boulevard A. Reyers, 52


name: Centre Hospitalier Universitaire de Liège

description: Le présent marché porte sur l’acquisition de monitorings pour le service de pédiatrie du CHU de Liège, en ce compris la fourniture et l’installation de moniteurs et centrales de surveillance, la mise en place d’un système de reporting et la formation pour une durée de 4 ans.

description: Acquisition de monitorings destinés au Service de Pédiatrie du CHU de Liège pour le site du Sart Tilman pour une durée de 4ans.Le cahier des charges peut être obtenu au format .pdf et .doc sur simple demande au Service des Marchés Publics adressée àmarches.info@chuliege.be avec la mention: "DDE CSCH - CHULG/23.032".En cas d'envoi par mail et en cas de divergence éventuelle entre le modèle .pdf et le modèle .doc, c'est le premier document(modèle .pdf) qui fait foi.

street: Sart Tilman B.35


title: QOZB22-2293 - Raamovereenkomst voor de levering van sequencing reagentia en arrays voor de afdeling menselijke erfelijkheid

procurementMethod: direct

Technische Diensten KU Leuven

street: W. de Croylaan 60A bus 5570

ILLUMINA BELGIUM BVBA

street: Schaliënhoevedreef 20H


description: De opdracht bestaat uit het ontwerpen, (ver)bouwen, ter beschikking stellen (via een huur) en onderhouden van een administratief centrum voor de Vlaamse overheid op een door de opdrachtnemer voorgestelde locatie in Turnhout. Deze onderdelen worden toegelicht in de selectieleidraad.

title: 2023/HFB/MPMO/108255 - Het ontwerpen, (ver)bouwen, ter beschikking stellen (via een huur) en onderhouden, van een administratief centrum voor de Vlaamse overheid in Turnhout.

mainProcurementCategory: works

Agentschap Facilitair Bedrijf

street: Havenlaan 88 bus 60


description: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Afsluiten van een verzekeringspolis arbeidsongevallen voor personeel stad Ninove voor 2024

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming -Afsluiten van een verzekeringspolis arbeidsongevallen personeel stad Ninove voor 2024

description: zie II.1.1

Ninove

street: Centrumlaan 100


title: Prijsvraag voor het verwerken van afvalmetaal ingezameld op de verschillende recyclageparken van INTERZA.

description: Prijsvraag voor het verwerken van afvalmetaal ingezameld op de verschillende recyclageparken van INTERZA en INCOVO.

Interza

street: Hoogstraat 185


description: De voorliggende opdracht voor perceel 7 omvat:- De studie van de technische uitrusting op basis van de gegevens van de opdrachtdocumenten (prestatiebestek).- De realisatie op basis van de opdrachtdocumenten en de offerte.- De uitvoering van de aannemingswerken als resultaatsverbintenis voor een gebouw dat dient te kunnen worden uitgebaat volgens de vigerende regelgeving met inbegrip van de voorwaarden van de omgevingsvergunning en andere administratieve vergunningen, evenwel beperkt tot een instapklaar gebouw, met vast meubilair maar zonder losse uitrusting.

title: NIEUWBOUW VAN EEN CENTRAAL GEBOUW VIA MODULAIR BOUWSYSTEEM, EEN PASSERELLE EN OMGEVINGSAANLEG MET SPORTVELD

LAB Sint-Niklaas

street: Bookmolenstraat 89

De Meeuw NV

street: Koning Leopoldlaan 8


name: Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht

description: Het uitvoeren van de wettelijke keuringen, risicoanalyses en inspecties in overeenstemming met de huidig geldende wetgeving inzake de elektrische laagspanningsinstallaties, hoogspanningsinstallaties, bliksembeveiligingen, liften en poorten alsook het afleveren van de nodige verslagen/keuringsattesten zoals verder beschreven in dit bestek.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de wettelijke keuringen elektrische installaties laag- en hoogspanning , bliksembeveiligingen , liften en poorten

description: zie II.2.4

street: Zaha Hadidplein 1


name: Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

title: Marché de services d’impression, d’édition et de gestion des titres-services (format papier et électronique) en Région wallonne

description: Le présent marché a pour objet l’acquisition de services d’impression, d’édition et de gestion des titres-services (papier et électronique) en Région wallonne. L’adjudicataire du présent marché est la société émettrice au sens de la réglementation applicable aux titres services (Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et arrêtés d’application).Les services objet du marché incluent :1) La tenue d’un registre reprenant les coordonnées (nom, numéro d’entreprise, adresse, téléphone, adresse électronique, etc.) des entreprises agréées et la garantie de l’accessibilité à ce registre ;2) La gestion des commandes individuelles et l'impression de titres-services (ordinaires, maternité, paternité et adoption) papier ou la mise à disposition de titres-services électroniques (ordinaires, maternité, paternité et adoption), non-falsifiables et numérotés individuellement et leur fourniture aux utilisateurs ;3) La validation des titres-services introduits par les entreprises agréées ;4) Le remboursement à l'entreprise agréée du prix d’acquisition du titre-service augmenté de l’intervention publique et des éventuelles indemnités en cas de mauvaise gestion ;5) La gestion des avances versées par l’adjudicateur ;6) L’établissement des attestations fiscales pour les utilisateurs conformément aux directives du Service Public Fédéral Finances et conformément à la réglementation des titres-services (et notamment à ce jour l’article 9 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services) ;7) La fourniture à l’adjudicateur de statistiques relatives aux titres-services et traitées selon le schéma imposé par l’adjudicateur (voir annexes), ainsi que la fourniture de l'information comptable exigée par l’adjudicateur, en vue d'une évaluation permanente du système des titres-services (voir annexes) ;8) L’information aux utilisateurs et aux entreprises agréées via la mise en place d’un call-center pour les utilisateurs et pour les entreprises agréées ainsi que l’accès à un site web sécurisé.9) Et toutes autres prestations non explicitement visées ci-avant mais qui sont nécessaires à la parfaite réalisation de l’objet du marché et l’exécution des prestations pré listées, conformément à la réglementation applicable et aux spécifications techniques et fonctionnelles du présent cahier des charges.

street: 104 Boulevard J. Tirou

Sodexo Pass Belgium

street: Boulevard de la Plaine, 15


name: Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité

description: Le prestataire de services est tenu de préserver l’application de tout problème, et doit pour ce faire assurer un suivi continu de l’application.Les moyens de garantir une application exempte de problèmes sont les suivants :1. Gestion et suivi de tous les aspects de l’environnement Google :• domaines: Users, Domains, Apps, Organisational units, Buildings and resources, Billing, Alerts, Devices, Security, Directory sync, Data migration, Product updates, Groups, Account settings, Reports, Rules and Storage2. Détection, recherche et résolution de problèmes :Les problèmes sont résolus en étroite collaboration et après accord de l’INAMI et du SPF.La résolution de problèmes peut se situer au niveau tant technique (bug fixing, codage) que fonctionnel (workarounds).Si le problème signalé par l’utilisateur au SPF ne peut pas être résolu par le SPF, ce dernier s’adressera, par téléphone ou par mail, au contractant pendant les heures de bureau (9h-17h) afin d’analyser le problème. Le contractant réagira dans l’heure.  Si nécessaire, il sera demandé au contractant de prendre contact directement avec les utilisateurs du service (personnel soignant, médiateurs interculturels, personnel IT de l’établissement de soins).3. Développement des fonctionnalités existantes et nouvelles :Il peut être demandé au prestataire de services de poursuivre le développement de fonctionnalités.Il en sera fait rapport à l’INAMI et au SPF à intervalles réguliers.Fonctionnalité déjà définie :La fonctionnalité ci-dessous ne sert qu'à titre d'exemple et n'est pas exhaustive. Pendant la durée du projet, des fonctionnalités supplémentaires peuvent être définies.• En tant que prestataire de soins, je souhaite pouvoir ajuster les champs : 'informations complémentaires', 'nom du prestataire de soins' et 'numéro de téléphone' après la prise de rendez-vous.• En tant que médiateur de premier recours, je souhaite pouvoir transmettre mes rendez-vous à tous les médiateurs de la même langue cible afin que l'un d'eux puisse prendre le rendez-vous en mon absence.• En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir permettre à un certain groupe de prestataires de soins seulement de prendre rendez-vous (ou d'en demander un) avec certains médiateurs.• En tant que fournisseur de soins, je souhaite pouvoir suivre l'état de mes demandes comme étant « demandées » (traitement), « acceptées » ou « refusées » sous l'onglet « Demandes ».• En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir voir dans l'agenda (Google Calendar) des médiateurs pourquoi ils ne sont pas disponibles afin que le contrôle de disponibilité se déroule plus facilement et qu'aucun temps précieux ne soit perdu.• En tant que médiateur, je souhaite avoir un aperçu de ma disponibilité hebdomadaire et aussi pouvoir l'ajuster pour pouvoir me rendre (in)disponible à tout moment.• En tant que prestataire de soins, je ne souhaite pas voir apparaître le nombre de médiateurs pour la combinaison linguistique demandée dans la première étape de « prendre rendez-vous » afin de pouvoir passer plus rapidement à l'étape 2 et prendre ou demander un rendez-vous plus rapidement.4. Achat et suivi des licencesLe prestataire doit s'assurer que les licences nécessaires sont à la disposition des partenaires du pouvoir adjudicateur.Le nombre est actuellement estimé à 800.

title: Médiation interculturelle par vidéoconférence

description: L’INAMI entend faire développer un service existant de médiation interculturelle par vidéoconférence et acheter un support.Le projet « Médiation interculturelle par internet » a pour but de permettre aux médiateurs interculturels d’intervenir comme interprète en dehors de leur base via une connexion en vidéoconférence (dans d’autres hôpitaux, chez le médecin généraliste, etc.). Les parties concernées sont les suivantes : INAMI : expertise technique et acheteur du service. SPF Santé publique : gestionnaire du service, support de première ligne aux utilisateurs, utilisateur du service. Médiateurs interculturels des hôpitaux : utilisateurs du service, planning du service. Médecins et autre personnel soignant des hôpitaux : utilisateurs du service Médecins généralistes, dispensateurs de soins dans les services médicaux des structures d’accueil pour demandeurs d’asile, psychologues de première ligne, dispensateurs de soins dans les Points d’accueil Santé pour réfugiés ukrainiens, équipes mobiles (cf. réforme psychiatrie) : utilisateurs du service.Dans le cadre de ce projet, une application (« Intercult-App ») a été développée et intègre plusieurs composantes de Google Workspace (Google Calendar, Google Meet, Gmail, G-drive, Google Spreadsheet). Elle permet de prendre rendez-vous en temps réel avec un médiateur interculturel et d’initier les interventions proprement dites. L’application comprend aussi une série de fonctions qui permettent aux gestionnaires du système de suivre son utilisation. Des comptes Google payants (intercult.be accounts) sont utilisés pour le tout. L’application actuelle n’est toutefois pas suffisamment stable et reste encore trop peu conviviale à certains égards. Pour ces raisons, des améliorations doivent être développées et mises en place. Il convient en outre de veiller à ce que l’application soit toujours adaptée aux nouvelles évolutions dans l’environnement Google Workspace, afin d’éviter que des modifications n’entraînent des interruptions dans le service offert au personnel soignant. La demande actuelle concerne donc aussi bien le développement de certaines fonctionnalités comme le « bug fixing » que la réalisation d’interventions garantissant le fonctionnement de l’application pour toute la durée du contrat. Ces stratégies devront faire en sorte que l’application soit facile à utiliser et fonctionne correctement, tant sur ordinateur portable que sur tablette (Android et IOS).   Il s’agit également d’une demande de support de deuxième ligne durant les jours ouvrables et pendant les heures de bureaux. Les fonctionnalités et services doivent être garantis au moyen d’un SLA (Service Level Agreement), et en cas d’erreurs, une assistance devra être prévue en deuxième ligne par l’adjudicataire. La première ligne sera prise en charge par des collaborateurs du SPF Santé publique. Les demandes de support au fournisseur en deuxième ligne pourront également être initiées par l’INAMI. L’adjudicataire mettra des FAQ à disposition pour faciliter le travail de support de première ligne par le « gestionnaire du service ».

street: Avenue Galilée, 5/01


title: ONTWIKKELING VAN EEN DIGITALE LERARENKAART MET EXPLORATIETRAJECT

description: Zie opdrachtdocumenten

description: Zie opdrachtdocumenten

Vlaamse Overheid

street: Koning Albert II-laan 15

Next Apps

street: Stationsplein 41

Cronos Public Services

street: Veldkant 33

WISEMEN

street: Watertorenstraat 2


description: Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en herstellen van draadafsluitingen, afsluitingen in staalmat en poorten.

Antwerpen

street: Grote Markt 1


description: Aankoop van minibussen (8+1)

title: Aankoop van minibussen (8+1)

description: Aankoop van minibussen (8+1)

Brandweer Zone Antwerpen

street: Noorderlaan 69


title: Elektronische dateringdienst

description: Het doel van de opdracht is een raamovereenkomst te sluiten voor een elektronische dateringdienst overeenkomstig de RFC 3161-norm. Deze dienst zal worden geleverd vanuit een oplossing die ofwel in de cloud van de inschrijver ofwel in de datacenters van Smals is geïnstalleerd. In beide gevallen is de geselecteerde inschrijver verantwoordelijk voor het leveren van de hardware die nodig is om de dienst te leveren. In beide gevallen is de inschrijver ook verantwoordelijk voor de ondersteuning en het onderhoud van de oplossing (hardware en software) om de elektronische datering te garanderen. Indien de oplossing wordt geïnstalleerd in de datacenters van Smals, kunnen de ondersteunings- en onderhoudsdiensten op afstand worden geleverd na overeenkomst met Smals.

Smals

street: avenue Fonsny 20

Microsec ltd

street: 13, rue Ángel Sanz Briz

countryName: HU


description: Le présent marché porte sur :- la livraison, l’installation de 6 postes de traitement dentaire (un pour la prison de Lantin, un pour la prison d’Andenne, un pour la prison de Mons, un pour la prison de Gand, un pour la prison de Bruges et un pour la prison d’Oudenaarde) et l’entretien du matériel pendant la période de garantie;- l’entretien préventif du matériel après la période de garantie initiale.

title: Cahier spécial des charges n° 2023/MED/ postes de traitement dentaire Procédure ouverte pour LA LIVRAISON, L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN PREVENTIF DE 6 POSTES DE TRAITEMENT DENTAIRE POUR LE COMPTE DU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE EPI – ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTAIRES

DG Etablissements Pénitentiaires

street: Avenue de la Toison d'Or 87/3


name: MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support Systems

description: Voir CSCh

title: Marché 23LS443 mixte pluriannuel (48 mois) de services portant sur l’exécution de travaux d’entretien et réparations sur les véhicules de type bus (toutes marques) et sur les camions catégorie N2 (toutes marques), des unités de la région de MARCHE EN FAMENNE, ainsi que la livraison de pièces de rechange

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29


title: Un véhicule essence / hybride rechargeable

description: voir II.2.1

title: Trois véhicules électriques de type fourgonnette

description: voir II.2.1

title: Marché de fournitures - Acquisition de trois véhicules électriques de type fourgonnette et d’un véhicule essence/hybride rechargeable

description: voir II.1.1

Commune de Dison

street: Rue Albert 1er, 66


name: Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba)

title: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten inzake welzijn

description: De dienstverlening ‘welzijn’ bevat een werkgerelateerde en privé gerelateerde component, ons aanbod focust zich in eerste instantie op het werkgerelateerde onderdeel maar kan ook uitgebreider bekeken worden gezien welzijn een multidimensioneel concept is. De domeinen binnen ‘welzijn’ waarrond we onder andere een aanbod voorzien zijn: bescherming van de gezondheid van de medewerker, de psychosociale aspecten van het werk, ergonomie... Welzijn wordt zowel vanuit het mentale als het fysieke benaderd: bijvoorbeeld het bevorderen van welbevinden op het werk, stress en burn-out preventie, preventie van psychische vermoeidheid, het vermijden van sedentair werkgedrag, het stimuleren van fysieke activiteit… Maar we willen ook inzetten op positieve psychologie-gerichte interventies bijvoorbeeld op het verhogen van veerkracht, bevlogenheid, engagement, motivatie, jobtevredenheid… Kortom, we willen focussen op het verbeteren van het mentale en/of het fysieke welzijn en/of het gezondheidsgedrag van medewerkers. Evidence based werken staat centraal voor Poolstok en we besteden hier bijzondere aandacht aan. We kiezen daarom voor partners die werken op basis van wetenschappelijk onderbouwde en bewezen kwaliteit.

street: Vaartdijk 3 bus 101

The Human Link

street: Grotesteenweg 93


description: Raamovereenkomst levering groeten en fruit

title: Groeten en fruit

description: Raamovereenkomst voor de levering van groeten en fruit aan:- Medisch Centrum St.-Jozef v.z.w., Abdijstraat 2 te 3740 Bilzen- OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106 te 3621 Rekem

OPZC Rekem

street: Daalbroekstraat 106

Medisch Centrum St. Jozef v.z.w.

street: Abdijstraat 2


title: Lot 1 : Camionnettes H1L1 à motorisation électrique

description: voir II.2.1

title: Lot 2 : Camionnettes H1L1

description: voir II.2.1

title: Lot 3 : Camionnettes H2L2

description: voir II.2.1

title: Lot 4 : Camionnette plateau, simple cabine

description: voir II.2.1

title: Lot 5 : Camionnettes plateau, double cabine

description: voir II.2.1

title: Lot 6 : Camionnette châssis simple cabine avec caisse fermée grand volume

description: voir II.2.1

title: Lot 7 : Véhicules électriques - M1

description: voir II.2.1

title: Acquisition de véhicules

description: voir II.1.1

Ville de Tournai

street: Rue Saint-Martin, 52


description: Il est demandé de fournir un soutien administratif et juridique au Collège National. Concrètement, ce soutien peut prendre les formes suivantes :- Veiller à la réservation de salles de réunion pour le compte de la plénière, du Bureau du Collège National ou de ses groupes de travail, - de l’invitation des membres des groupes de travail aux réunions fixées par leur coordinateur, et de la transmission de documents préparatoires ; - de la participation aux réunions (en présentiel ou à distance) afin d’établir le procès-verbal ; - de la rédaction des procès-verbaux et de leur finalisation en collaboration avec le responsable de la réunion ; - de la réalisation de petites études ou travaux administratifs ;- à la mise en œuvre et au suivi du programme de travail du Collège, en coordination avec le cabinet du ministre et le SPF d'une part, et le président et le vice-président d'autre part ; - à la préparation des documents de travail et des rapports intermédiaires, en étroite concertation avec le(s) responsable(s) des différents groupes de travail du Collège.D’autres travaux administratifs ou juridiques peuvent compléter la liste ci-dessus.

title: Services de soutien externe transversal aux travaux du Collège National de Médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail

description: services de soutien externe transversal aux travaux du Collège National de Médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail

SPF Sécurité Sociale

street: Blvd du Jardin Botanique 50, boîte 145


title: Acquisition de solutions de contrôle et de gestion du stationnement règlementaire en voirie sur le territoire de la Ville de Verviers

description:
Le marché comprend les éléments suivants :

a) « Moyens de contrôle » comprenant la location
- d’un système permettant à un agent constatateur pédestre de réaliser des constats via l’utilisation d’un assistant numérique personnel ou équivalent (PDA, smartphone, application dédiée) ;

b) « Back office » comprenant l’installation et la location
- d'un logiciel de gestion et de suivi financier pour le contrôle des redevances de stationnement payant en voirie ;
- d'un logiciel de gestion des cartes de stationnement dématérialisées ;
- d'un module statistiques qui doit comprendre une cartographie intégrée.

c) « Interface utilisateurs externes »

d) « Formations » back office ; agents de terrain et Administrateurs.

e) Option exigée : « Module d’impression, de mise sous enveloppe et de distribution de courriers externalisés »

Ville de Verviers

street: Place du Marché, 55

INFORIUS

street: Rue Jean Sonet, 17

street: Vaartdijkstraat, 19

SIGMAX

street: Allée de la Recherche 12


name: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw

title: Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van KUA's voor kledij en bijbehorende KIA's - ZNA Middelheim

description:
De opdracht betreft de levering, installatie, indienststelling, en het onderhoud van een automatisch distributiesysteem voor hangende werkkledij site Middelheim en idem dito voor een kastsysteem voor geplooide kledij genaamd mini KUA/KIA.

Voor deze installaties wordt door het ziekenhuis aan de opdrachtnemer ruimtes ter beschikking gesteld (zie bijgevoegde plannen) waarbinnen dit alles dient gerealiseerd te worden.

De inschrijver zorgt ervoor dat de aangeboden apparatuur compatibel is met reeds aanwezige installaties van derden waarop aangesloten moet worden. Indien blijkt tijdens de looptijd van het contract dat er koppelstukken of werkzaamheden nodig zijn om dit te verzekeren, biedt hij deze kosteloos aan.

Het ziekenhuis wenst een snelle, beheerde en gegarandeerde bediening door deze installaties.

Bij de uitwerking van de automatisering dient rekening te worden gehouden met de gebruikersprofielen. De kledij-uitgifteautomaat zal zowel semi-gepersonaliseerde als gepersonaliseerde kledij moeten kunnen beleveren.

Een uitgebreide rapportering, die door de medewerkers van het ziekenhuis onmiddellijk kan opgevraagd worden, dient ter beschikking gesteld te worden. Deze rapportering moet ons toelaten om de ter beschikking gestelde beroepskledij in de gepaste hoeveelheden te kunnen aankopen of huren. Er moet voldoende flexibiliteit aanwezig zijn om de maatvoering periodisch te kunnen aanpassen, overzichten te genereren van het aantal verbruikte stuks per drager en per tijdsperiode, tracering van wie welk stuk beroepskledij heeft gedragen in een bepaalde tijdsperiode om schade aan de beroepskledij te kunnen toewijzen.

Het systeem dient ook over voldoende back-up scenario's te beschikken zodat de dienstverlening aan het personeel en de artsen steeds kan gegarandeerd worden.

De inschrijver voorziet in alle mogelijke materialen en aanpassingen om tot een mooi afgewerkt en prima functionerend geheel te komen; inclusief de nodige keuringen en attesten).

De inschrijver dient een degelijke opleiding voor de key-users (technische dienst, housekeeping, gebruikers,...) te voorzien. Dit moet inbegrepen zijn in de prijs van de installatie. Ook moeten er instructiekaarten aangeleverd worden die de werkwijze van het systeem in kaart brengen (quick reference guide per type gebruiker).

street: Leopoldstraat 26


title: Location, entretien et suivi d'appareils VNI

description: • La location, entretien et suivi des appareils VNI dans le cadre de la convention INAMI

title: Location, entretien et suivi d'appareils cPAP et VNI

description: Le présent accord-cadre a pour objet :• La location, entretien et suivi des appareils CPAP dans le cadre de la convention INAMI • La location, entretien et suivi des appareils de VNI (ventilation non invasive) à domicile dans le cadre de la convention INAMI

Cliniques universitaires Saint-Luc

street: Avenue Hippocrate 10


title: Inzameling en verwerking van motorolie op recyclageparken

description: Motorolie wordt op de recyclageparken door de bezoekers in een hiervoor bestemd recipiënt gegoten. Dit recipiënt dient door de inschrijver geledigd te worden en de opgehaalde motorolie dient verwerkt te worden.

title: Inzameling van frituur- en plantaardige oliën en vetten

description: Frituur en plantaardige oliën en vetten worden inclusief verpakking op de recyclageparken door de bezoekers in een hiervoor bestemd recipiënt geplaatst. Dit recipiënt, dat door de inschrijver is voorzien, dient door de inschrijver geledigd te worden en het opgehaalde product dient verwerkt te worden.

title: Inzameling en verwerking van loodstartbatterijen

description: Loodstartbatterijen worden op de recyclageparken door de bezoekers in een hiervoor bestemd recipiënt geplaatst. Dit recipiënt, dat door de inschrijver is voorzien, dient door de inschrijver geledigd te worden en het opgehaalde product dient verwerkt te worden.

title: Inzameling van watergedragen verf

description: Watergedragen verf wordt inclusief verpakking op de recyclageparken door de bezoekers in een hiervoor bestemd recipiënt geplaatst. Dit recipiënt, dat door de inschrijver is voorzien, dient door de inschrijver geledigd te worden en het opgehaalde product dient verwerkt te worden.

title: Inzameling en verwerking van KGA op de recyclageparken

description: Op de recyclageparken worden een aantal verschillende soorten KGA door de bezoekers in een hiervoor bestemd recipiënt geplaatst. Dit recipiënt, dat door de inschrijver is voorzien, dient door de inschrijver geledigd te worden en het opgehaalde product dient verwerkt te worden.De fracties die de voorbije jaren ingezameld werden, worden reeds weergegeven, maar de opdracht bestaat er uit al het KGA dat ingezameld wordt op de parken, te verwerken.

title: Afvoer en verwerking KGA afkomstig van recyclageparken

description: In haar werkingsgebied baat EcoWerf 23  recyclageparken uit waar een 100-tal fracties kunnen gebracht worden. Het doel van een recyclagepark is het inzamelen van recycleerbaar materiaal dat nadien wordt afgevoerd naar verschillende verwerkers.De afvoer en verwerking van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) maakt voorwerp uit van deze opdracht. De inzameling wordt zowel op klassieke recyclageparken en pop-up recyclageparken georganiseerd.Onder KGA wordt verstaan: de kleine gevaarlijke afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2. van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Droge batterijen, gasontladingslampen, cartridges, toners en rookmelders maken geen deel uit van het in te zamelen KGA

EcoWerf

street: Aarschotsesteenweg 210


title: Assurances de personnes

description: voir II.2.1

title: Assurances de dommages matériels

description: voir II.2.1

title: Assurances de responsabilité civile

description: voir II.2.1

title: Assurances automobiles

description: voir II.2.1

title: Cyber risck

description: Les polices prendront effet le 01/01/2024 à 00:00h et sont conclues pour une première période de 1 an obligatoire et se renouvelleront ensuite tacitement pour des périodes successives d’un an, avec une durée maximale de 4 ans.

title: Appel à demandes de participation - Renouvellement du portefeuille d'assurances de la Commune et du CPAS (2023-130)

description: Renouvellement des contrats d'assurances de Personnes, de dommages matériels, de Responsabilité civile, Automobiles et Cyber Risk

Commune d'Aywaille

street: Rue de la Heid, 8


title: Missions ponctuelles d’infographie

title: Prestations d'infographie et de conception graphique de supports de communications.

description: Le présent marché a pour objet la conception graphique des différents supports de communication de la zone de police 5344.Le marché est divisé en lots comme suit :• Lot 1 : Publications officielles de la zone de Police• Lot 2 : Campagnes de prévention et de recrutement - Activités de parrainage• Lot 3 : Missions ponctuelles d’infographie

Zone de police 5344

street: square S. Hoedemaekers, 9


name: RESA Innovation et Technologie SA en son nom et pour compte de RESA SA Intercommunale

title: Achat de 18.000 certificats verts pour les quantités restantes de l'année 2023

title: achat de 24.000 certificats verts pour les quantités de l'année 2024

title: Achat de 42.000 certificats verts pour le compte de Resa (années 2023 et 2024)

street: Rue Sainte-Marie, 11

Opti-ment bv

street: Gootberg, 11


title: Accompagner des Résidents avec des troubles psychiatriques en MR-MRS

description: voir II.2.1

title: Formation référent ou porteur de projet

description: voir II.2.1

title: Sensibilisation aux soins palliatifs – aspects psychologiques

description: voir II.2.1

title: Comprendre et gérer les dépendances

description: voir II.2.1

title: Sensibilisation à une politique de non contention en institution

description: voir II.2.1

title: Oser le changement

description: voir II.2.1

title: Gestion des symptômes et utilisation des différents échelles en fin de vie

description: voir II.2.1

title: Améliorer la qualité de vos FEEDBACK

description: voir II.2.1

title: sensibilisation echelle de katz

description: voir II.2.1

title: Les stress physiques et émotionnels au travail

description: voir II.2.1

title: Management de proximité

description: voir II.2.1

title: Management et leadership infirmier

description: voir II.2.1

title: Formations professionnelles continuées spécifiques pour le personnel de la Maison de Repos

description: voir II.1.1

CPAS de Saint Gilles

street: Rue Fernand Bernier 40


title: Clindamycine 300 mg (voie orale)

title: Fluconazole 200 mg (voie orale)

title: Amoxicilline 875 mg + Ac. Clavulanique 125 mg (voie orale)

title: Cefuroxime 500 mg (voie orale)

title: Minocycline 100 mg (voie orale)

title: Azithromycine 500 mg (voie orale)

title: Sulfaméthoxazole 800 mg + triméthoprime 160 mg (voie orale)

title: Linézolide 600 mg (voie orale)

title: Moxifloxacine 400 mg (voie orale)

title: Ciprofloxacine 500 mg (voie orale)

title: Posaconazole 100 mg (voie orale)

title: Voriconazole 200 mg (voie orale)

title: Aciclovir 800 mg (voie orale)

title: Clarithromycine 500 mg (voie orale) (libér. prolongée/modifiée)

title: Amoxicilline 500 mg (voie orale) (comprimé dispersible)

title: Flucloxacilline 1 g (forme injectable)

title: Amoxicilline 1 g + Ac. Clavulanique 200 mg et Amoxicilline 2 g + Ac. Clavulanique 200 mg (forme injectable)

title: Piperacilline 4 g + Tazobactam 500 mg (forme injectable)

title: Cefazoline 1 g et 2 g (forme injectable)

title: Cefuroxime 750 mg et 1,5 g (forme injectable)

title: Ceftazidime 1 g et 2 g (forme injectable)

title: Méropénem 1 g (forme injectable)

title: Clindamycine 600 mg/ 4ml (forme injectable)

title: Linézolide 600 mg/300 ml (forme injectable)

title: Vancomycine 500 mg et 1000 mg (forme injectable)

title: Moxifloxacine 400 mg/250 ml (forme injectable)

title: Ciprofloxacine 400 mg/200 ml (forme injectable)

title: Caspofungine 50 mg + 70 mg (forme injectable)

title: Voriconazole 200 mg (forme injectable)

title: Foscarnet 6 g/250 ml (forme injectable)

title: Fluconazole 200 mg/100 ml (forme injectable)

title: Médicaments anti infectieux

description: Le présent marché a pour objet la conclusion d’un accord-cadre en vue de la fourniture des médicaments anti infectieux pour une durée de 2 ans renouvelable 1 fois pour une durée de deux ans (marché structuré en 31 lots).Le cahier des charges peut être obtenu au format .pdf et .doc et .xls sur simple demande au Service des Marchés Publics adressée àmarches.info@chuliege.be avec la mention: "DDE CSCH - CHULG/23.206".En cas de divergence éventuelle entre le modèle .pdf et les autres modèles, c'est le premier document(modèle .pdf) qui fait foi.

street: Sart Tilman B.35


name: Nationale Loterij N.V. van publiek recht

title: Carburants et recharge électrique pour véhicules à prélever au moyen de cartes magnétiques

description: Ce marché a pour but la conclusion d’un accord-cadre avec un (1) adjudicataire pour la fourniture de cartes magnétiques pour le prélèvement de carburants et d’électricité à destination de véhicules électriques/hybrides dans un réseau d’étendue nationale, avec extension possible à l'Europe pour un nombre limité de cartes magnétiques (par Europe, on entend l’intégralité du territoire européen, et pas seulement le Benelux).

street: Belliardstraat 25-33


title: Raamovereenkomst aanneming gebouwschil (EE_2023_0_031)

description: De afdeling Energie-Efficiëntie van het Vlaams Energiebedrijf (hierna “VEB”) biedt ter ondersteuning en ontzorging van haar klanten diverse energiebesparende en renovatieoplossingen aan.Via deze Raamovereenkomst wil het VEB de optimalisatie en de verhoging van de energie-efficiëntie faciliteren van de Gebouwschil rond het beschermd volume van gebouwen en sites beheerd door of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgevers.

Vlaams EnergieBedrijf

street: Havenlaan 86C


title: 22CSI07 - 1

description: Consultancy GIS IT

title: Consultancy in GIS IT

description: Consultancy in het kader van GIS-IT

Ministerie van Defensie

street: Eversestraat, 1 - BOX 29


name: TM Recon bouw nv - bouwbedrijf Wienen nv

title: KBM-PPP0MM-649/3001/2012.0260-F02__2_publicatie gunning - 1

description: Koersel-Steenveld Oost fase 2 - Bouwen van 16 appartementen en 17 woningen met omgevingsaanleg (2012.260.06)


measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL

title: FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE DE LA LITHIASE ET L’ÉNUCLÉATION DE LA PROSTATE PAR LASER DESTINÉ AU SERVICE DE CHIRURGIE UROLOGIQUE

description: L’objet du présent marché est la fourniture, l’installation, la mise en service d’un système de traitement endoscopique de la lithiase et l’énucléation de la prostate destiné au service de chirurgie urologie

description: voir II.2.4

street: Boulevard Zoé Drion, 1

Medicor Medical Supplies NV

street: Wingepark 5B-101


title: Basisdienstverlening

description: Zie bestek

title: Projecten

title: Specifieke Cybersecurity Diensten.

title: Aanleveren van ICT - diensten aan Wonen in Limburg (WiL)

description: Oproep tot aanvragen tot deelneming voor de mededingingsprocedure met onderhandeling betreffende een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het aanleveren van ICT - diensten aan Wonen in Limburg (WiL)

procurementMethodDetails: restricted

Wonen in Limburg

street: Ringlaan 20


description: Replacement of the redundant High-End storage infrastructure located in the Fluxys data centers (2) in Belgium by a new infrastructure with a capacity of approximatively 700TB (350 TB in each data center) usable capacity before compress/dedup. The infrastructure shall be managed by a High-End Storage environment and storage virtualization layer. The scope includes:-  supply of the hardware and software, -  implementation, - migration of the actual data- Decommissioning of the actual infrastructure including the data erasures- Maintenance and services of the infrastructure for a period of 6 y ( + 1 y option)

title: High End Storage Renewal Project

Fluxys Belgium n.v.

street: Avenue des Arts 31


description: Le Marché a pour objet :(i) La cession des Parcelles Publiques en contrepartie de logements (en état futur d’achèvement) (majoré, le cas échéant, d’une soulte en faveur du Pouvoir adjudicateur) (offre de base), selon des modalités précisées dans le cahier spécial des charges ;(ii) La vente des Parcelles Privées à l’Adjudicataire (option obligatoire), étant entendu que le souhait des propriétaires des Parcelles Privées est que le prix de vente s’élève au minimum à 410.000 EUR et que ce prix soit intégralement payé dans les quatre (4) mois de l’obtention d’un permis permettant de réaliser le lotissement ;(iii) La conception, le financement et la réalisation du Projet (Volet Public en offre de base et Volet Privé en option obligatoire), à concevoir par l’Adjudicataire selon son propre programme. L’Adjudicataire procédera, selon les modalités à convenir, à l’acquisition des Parcelles Publiques en échange d'une partie des logements (a priori un logement trois chambres et un logement une chambre, pouvant être PMR) à réaliser sur les Parcelles Publiques, selon des modalités à convenir (offre de base) et, en cas de levée de l’option obligatoire, des Parcelles Privées, sur lesquelles il assurera, à ses entiers frais et risques, la conception, la réalisation, le financement et la commercialisation du Projet, ainsi que la réalisation des abords (30 % d’équipements communautaires dont des aménagements collectifs, logements publics, logements PMR, sentiers, plaine de jeux).L’objectif du Pouvoir adjudicateur est évidemment de maximiser la valorisation des Parcelles Publiques, mais sans négliger la qualité du Projet (étant donné qu’il destiné à en devenir partiellement propriétaire), tant en termes urbanistiques et architecturaux qu’en termes de performance énergétique et d’innovation dans les fonctions et les usages. Le Pouvoir adjudicateur entend également maintenir le souvenir de Mademoiselle Loriers et le témoignage du passé lié au Home Loriers. Dès lors, à moins qu’il conserve les bâtiments existants pour les rénover, l’Adjudicataire devra donc conserver une trace de ce passé (par exemple, façade principale, inscription du « don fait par Marie-Thérèse Loriers », …). Par le Marché, le Pouvoir adjudicateur souhaite également lutter contre le dumping social et la fraude sociale.

title: Appel à demandes de participation - Acquisition (via échange) de l'ancien home LORIERS et de parcelles privées et conception, réalisation, financement et commercialisation d'immeubles de logement et d'un lotissement à Crehen

description: voir II.2.4

CPAS de Hannut

street: Rue de l'Aîte, 3


name: De Werkvennootschap NV van publiek recht

description: Voir cahier des charges

title: Construction d'un accès au parc d'activités Centrum-Zuid pour le trafic motorisé

description: Travaux de voirie

street: Sint-Lazaruslaan 4-10


name: Ville de Liège - Travaux - Direction de la Gestion de l'Espace public

description: Accord-cadre pour l’acquisition de matériel de signalisation routière, d’équipement de chantier et de voirie

title: Accord-cadre pour la fourniture de matériel de signalisation

description: Accord-cadre pour l’acquisition de divers panneaux et matériel de signalisation routière, d'équipement de chantier et de voirie

street: rue de Namur 2 (3ème étage)


title: Raamovereenkomst voor aankoop en onderhoud van broodbuffetwagens inclusief toebehoren

description:
Voorwerp van deze leveringen: Aankoop van broodbuffetwagens met onderhoud en toebehoren

Toelichting: Deze opdracht heeft als voorwerp aankoop, levering, in dienst stelling en onderhoud van 18 broodbuffetwagens met actieve koeling.

AZ Turnhout vzw

street: Steenweg op Merksplas 44


title: Accord-cadre relatif à la fourniture de papier « Standard » A4 et A3, de papier SRA3, de papier à en-tête et d'enveloppes

description: Il s'agit d'approvisionner la Région wallonne ainsi que les conventionnés (accord-cadre passé en centrale)

Service public de wallonie

street: Boulevard du Nord 8


description: Voorwerp van deze diensten:  Het onderschrijven van een “Groepsverzekering voor alle personeelsleden” van Woonmaatschappij Woonkade Rupelstreek.Deze opdracht is voorbehouden voor verzekeringsondernemingen die erkend zijn door de NBB. Verzekeringstussenpersonen worden van deze opdracht uitgesloten.De opdracht wordt in zijn geheel gegund aan één verzekeringsmaatschappij.SHM Goed Wonen.Rupelstreek cvba is de opdrachtgever van dit bestek. Echter zal, na een fusie binnen de sector,  de rechtsopvolger Woonmaatschappij Woonkade Rupelstreek worden.De opdracht zal dus effectief van toepassing worden bij ingang van de nieuwe Woonmaatschappij Woonkade Rupelstreek. Het hoofdkantoor blijft op dezelfde locatie.

title: "Groepsverzekering voor alle personeelsleden" en "Groepsverzekering voor alle directieleden" van Woonmaatschappij Woonkade Rupelstreek

description: zie II.2.4

Goed Wonen.Rupelstreek

street: Uitbreidingsstraat 39


title: 2023-1 - 1

title: Coördinatie inrichtingswerken BlueChem XL in Blue Gate Antwerp Terminal North

description:
BlueChem is een incubator voor duurzame chemie, gelegen op Blue Gate Antwerp te Antwerpen. De incubator is bijna volzet en daarom wordt een uitbreiding gepland: BlueChem XL. Voor die uitbreiding zal BlueChem NV een casco ruimte huren in het nog te bouwen bedrijfsverzamelgebouw Blue Gate Antwerp Terminal North. Die ruimte zal ingericht worden met labo’s, kantoren en de daarbij horende technieken. De investering wordt geraamd op 5,7 miljoen euro (exclusief BTW), inclusief alle studiekosten en exclusief de kost van de hierbij gevraagde projectcoördinatie. BlueChem nv krijgt EFRO-subsidies voor dit project.
Voor deze investering zoekt BlueChem NV een coördinator van de inrichtingswerken. De coördinator zal een Design & Build opdracht uitschrijven en een geschikte aannemer selecteren. De coördinator zal daarna de inrichtingswerken opvolgen, sturen en feedback geven aan de opdrachtgever, BlueChem NV.

BlueChem NV

street: Olieweg 95


name: SPF économie, PME, classes moyennes et énergie

description: Mise en place d'une application d'IA pour l'optimalisation de contrôles en ligne par l'Inspection économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

title: 2023/80530/E7/ROBIN

description: Application d’IA pour l’optimalisation de contrôles en ligne par l’Inspection économique

street: Rue du Progrès 50


description: The detailed design, engineering, procurement, manufacturing, transport, installation, construction, testing, commissioning and maintenance of two High Voltage Direct Current (HVDC) Converter Stations with a DC voltage level of +-525kV. One HVDC Converter Station is located onshore in Belgium and one HVDC Converter Station, with the ability to connect future DC interconnections, is located on Princess Elisabeth Island in the Belgian North Sea.Activities up to commissioning last up to 6 years after which the maintenance period begins, lasting 20 years.

title: HVDC Substations for an electrical connection between the Princess Elisabeth Island and the Belgian coast.

description: The purpose of this tender is to award an EPCI contract and the associated maintenance activities for two turnkey High Voltage Direct Current (HVDC) Converter Stations: one HVDC Converter Station located onshore in Belgium and one HVDC Converter Station, with the ability to connect future DC interconnections, located on the Princess Elisabeth Island in the Belgian North Sea. The Works are a key part of the new offshore transmission infrastructure in the Belgian part of the North Sea and play a crucial role in providing an efficient, reliable grid connection for the new Belgian offshore wind farms and the export of electricity to the mainland. The Works therefore qualify as 'critical infrastructure' and are subject to specific security and protection measures, including which are aimed at preventing or mitigating damage to the infrastructure or any part thereof.

Elia Asset nv/sa

street: Bld de l’Empereur 20 - Keizerlaan 20


name: Institut royal des sciences naturelles de Belgique

description: L'adjudicataire s'engage à réaliser la promotion et la tournée dans les différents lieux de l'exposition temporaire itinérante « GÉANTS DISPARUS » de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, ainsi que toutes les prestations liées à cette promotion et à cette tournée décrites dans le présent cahier des charges.L'exposition ouvrira ses portes à Bruxelles en octobre 2023 et se terminera en août 2024. Par la suite, l'exposition sera transférée au Muséum de Toulouse (35 All. Jules Guesde, 31 000 Toulouse, France) pour une période de 10 mois. À partir de septembre 2025, elle sera disponible pour se rendre dans d'autres lieux.Le marché consiste en un lot, composé de deux tranches. La tranche 1 concerne la tranche ferme du marché et la tranche 2 la tranche conditionnelle du marché.1.1.1. Tranche 1La tranche 1 comprend toutes les prestations distinctes du premier lieu, le Muséum de Toulouse, à savoir, entre autres, la préparation et la distribution du matériel promotionnel, la recherche active de locataires potentiels après Toulouse, les négociations avec ces locataires potentiels, la gestion administrative des marchés de location, l'extension des droits et autorisations pour seulement un petit nombre de matériels visuels, les aménagements de l'exposition (scénographie, textes, traductions, MM-AV, etc.), l'organisation logistique - non financière - du transport, des assurances, des réparations, de la maintenance, du montage et du démontage de l'exposition, de l'organisation et du paiement de tiers, éventuellement de l'entreposage, etc.).1.1.2. Tranche 2La tranche 2 comprend le montage et le démontage de l'exposition au Muséum de Toulouse, ainsi que la maintenance pendant environ 10 mois après l'ouverture de l'exposition à Toulouse et la remise en état pour le prochain locataire après la clôture de l'exposition au Muséum. Le pouvoir adjudicateur est uniquement lié par la tranche ferme du marché et peut éventuellement attribuer la tranche conditionnelle du marché en fonction de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer la tranche conditionnelle jusqu'à 6 mois après l'attribution du marché. L'adjudicataire ne peut prétendre à une quelconque indemnisation si la tranche conditionnelle du marché n'est pas attribuée. Le présent marché ne prévoit pas de division en lots puisque tous les aspects de la tournée s'alignent comme les maillons successifs d'une chaîne.De plus amples informations sont fournies dans la partie B « Prescriptions techniques » et dans les différentes annexes au présent cahier des charges.

title: Marché public de services par procédure ouverte pour l’organisation dans les différents lieux de l'exposition temporaire et itinérante "Géants disparus" de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

street: Rue Vautier 29


title: 2023-019 - 1

description: Deze opdracht voor aanneming van diensten betreft de opmaak van asbestinventarissen (destructief en niet-destructief) conform de wettelijke bepalingen, teneinde een volledig beeld te krijgen van de materialen, de producten en de asbesthoudende materialen.   De opmaak van de inventaris kadert in de overname van woningen, appartementsgebouwen en alle ‘toegankelijke constructies met risicobouwjaar’ naar aanleiding van de fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen tot woonmaatschappij. Het betreft een opdracht in zowel bewoonde als leegstaande woningen.   Binnen dit bestek wordt de nadruk gelegd op kwaliteit en timing van het ingediende werk. Hieronder verstaat stek92 onder meer het tijdig naleven van alle opgelegde termijnen, een correcte werkwijze van communicatie en de tijdige indiening van de opgemaakte asbestinventarisatieattest.

title: Opmaken van asbestinventarisatieattesten en staalname asbest door erkend asbestdeskundige

De Volkswoningen CVBA

street: Pijnderslaan 2


title: Automate électrophorèse

title: Automate électrophorèse

description: Automate électrophorèse

Association iris-Achats

street: Rue Dejoncker 46 5ème étage\Dejonckerstraat, 46 5de verdiep

SEBIA BENELUX

street: Olieslagerslaan (Jan) 41


title: trajets à autocar unique

description: transport de personnes dans un autocar avec mise à disposition du véhicule et du chauffeur.poste 1 trajets aller ET retour (p.e. excursions)poste 2 : trajets aller OU retour (p. e. classes vertes)

title: trajets à nombre multiple d'autocars

title: Marché de service de transport de personnes par autocar

description: Transport de personnes en autocar avec mise à disposition du véhicule et du chauffeur

Collège Saint-Guibert

street: place de l'Orneau 21


title: Lot 1 - Collecte des déchets ménagers

title: Lot 2 - Collecte de cartons des commerçants et encombrants, location et vidange de conteneurs

title: Marché 2023-62 - Collecte des déchets ménagers et assimilés sur tout le territoire de la Ville de Malmedy - 2024-2027

description:
Le marché est divisé en lots comme suit :

Lot 1 - Collecte des déchets ménagers

Collecte ordinaire : collecte ordinaire hebdomadaire en sac + sac, telle que reprise au métré ci-annexé, des déchets ménagers définis au titre III, sur tout le territoire de la commune et transport au lieu de traitement, c'est-à-dire dans les installations de l'intercommunale AIVE à Tenneville (le service ne comprend pas le traitement des immondices).

La Ville de Malmedy compte actuellement 12.952 habitants et 5.974 ménages ou assimilés (chiffres au 10.10.2023).

Les quantités de déchets enlevées en 2022 sont les suivantes :
       2022
- Fraction organique :        595 T
- Fraction résiduelle :              845 T

L'utilisation de véhicules de collecte sont spécialement adaptés et tous leurs accessoires conformes à la législation en vigueur ; les véhicules sont compartimentés afin de pouvoir collecter simultanément les deux fractions et sont équipés d'un dispositif permettant la vidange des conteneurs de 140L jusque 1.100L ;

Lot 2 – Collecte des cartons commerçants et encombrants, location et vidange de conteneurs

Services spéciaux :

a. La collecte spéciale des objets encombrants produits par les ménages et définis au titre III ; sur tout le territoire de la commune, leur transport et leur versage dans une décharge contrôlée agréée ou un centre de traitement et/ou de transfert désigné par l'AIVE et situé à Tenneville. La collecte est assurée 4 fois par an, auprès des ménages qui en auront préalablement fait la demande au Service Technique communal. Ce dernier communiquera la liste à l'adjudicataire en temps utile. Le tonnage des objets encombrants pour 2018 était de 37 tonnes.

b. La collecte en porte à porte des cartons pour les commerçants du centre-ville les 1ers jeudis du mois et leur transport vers un centre agréé par l'AIVE situé à Saint-Vith.

c. La location d'un conteneur de 20 m³ destiné aux encombrants "communaux" situé aux ateliers communaux, route de Falize 181, et son transport et vidage vers un centre de traitement de l'AIVE situé à Habay.
Le nombre de transports annuel est estimé à 40.
Le tonnage correspondant était de 55 tonnes en 2018.

d. Le nettoyage de la place Saint-Géréon après le marché hebdomadaire du vendredi et l'évacuation des déchets vers un centre agréé de l'AIVE à Tenneville. Ceux-ci devront être triés en fractions organique et résiduelle.

e. La fourniture, la location et l'évacuation de deux conteneurs à déchets verts (1 de 30 m³ et 1 de 20 m³), l'un étant situé à Xhoffraix, rue au-dessus des Trous 4, l'autre au centre du village de Pont.

La fréquence de vidange de ces conteneurs est de 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, du 01.04 au 30.10 et sur appel téléphonique en dehors de la période reprise ci-avant. Une vidange supplémentaire peut toujours être demandée par le Service Technique communal sur simple appel téléphonique ou par mail.

Ces fréquences sont basées sur l'expérience et ne sont données qu'à titre purement indicatif pour permettre au soumissionnaire de calculer son prix. Le nombre de transport estimé par an est de 160. Les déchets verts sont acheminés au centre de traitement approprié de l'AIVE à Tenneville.

Lors de l'évacuation des conteneurs pleins, un conteneur vide est acheminé sur place et posé à la place du conteneur à évacuer, de manière à assurer la continuité du service à la population.

Les conteneurs vides sont posés à l'emplacement prévu à cet effet.

Lieu de prestation du service : Ensemble du territoire de la commune de Malmedy

Remarque pour les deux lots : le service comprend notamment :

1. Toutes les charges d'exploitation, d'assurance et d'entretien des véhicules précités ;
2. Les charges du personnel affecté à la conduite des véhicules ;
3. Les charges du personnel affecté à la collecte ;
4. Tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des collectes spéciales ;
5. Le traitement des déche...

Ville de Malmedy

street: Rue Jules Steinbach, 1


title: 2023MP00112.2 - 1

description: Raamovereenkomst operationele leasing van voertuigen (2023-2027)

title: Raamovereenkomst - Operationele leasing van voertuigen (2023-2027)

description: Deze opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst en vervolgens van latere opdrachten  voor de huur op lange termijn (operationele leasing), zonder aankoopoptie, van voertuigen ten  voordele van HYDRIA (tegen betaling van een maandelijkse leasingprijs) De raamovereenkomst beoogt de aanduiding van drie inschrijvers die de economisch meest voordelige  offerte hebben ingediend en die zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de latere  opdrachten.  Bij elke latere opdracht zullen deze drie ondernemers worden opgeroepen tot mededinging (zie Titel  I. Deel 2)

Hydria

street: Keizerinlaan 17-19


name: Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51

title: Enlèvement des déchets area Center.

description: Accord-cadre pour l'enlèvement des déchets ménagers et industriels dans les différents bâtiments Infrabel de la zone Centre.

street: Place Marcel Broodthaers 2

Grondreinigingscentrum Tessenderlo

street: Moerbroek 6


description: A.S.T.R.I.D. désire s'adjoindre les services d'un Release Manager pour une période de 3 ans renouvelable pour deux périodes de 1 an chacune. Ce marché se rapporte à des prestations de services pour des produits en lien avec l'aide urgente concernant les centrales CAD (assistance de la police).Un Release Manager réalisant les mêmes activités pour les centrales 112 (aide urgente médicale/services d’incendie) travaille déjà chez A.S.T.R.I.D. Le Release Manager que nous cherchons servira aussi de suppléant à ce Release Manager si ce dernier n'est pas disponible. Le consultant proposé devra être disponible à partir du 1 juillet 2023. La protection des données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre du présent avis de marché doit être strictement garantie au sens du Règlement Général de Protection des Données (Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) par les différentes parties.

title: Services de consultance d’un Release Manager centrales d’urgences 101.

description: voir II.2.4

A.S.T.R.I.D. SA de droit public

street: Boulevard du Régent 54\Regentlaan 54


title: Services de catering (Sandwiches, desserts et petits déjeuners)

description: Préparation de sandwiches, de desserts et de formules petit-déjeuner

title: Services de catering (Assiettes froides et desserts)

description: Préparation d'assiettes froides et de desserts

title: Services de réceptions

description: Organisation de catering pour des réceptions données dans les locaux du pouvoir adjudicateur

title: Marché public de services relatif à la désignation d’un traiteur pour la conception et la livraison de catering aux différents bureaux de l’AWEX/WBI/ APEFE à Bruxelles.

description: Le présent marché est un marché public de services relatif à la désignation d’un traiteur pour la conception et la livraison de catering aux différents bureaux de l’AWEX/WBI/APEFE à Bruxelles.

Wallonie Bruxelles Inernational

street: Pl. Sainctelette, 2

name: Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers

street: Place Sainctelette 2,

name: Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger


title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor aanstelling bureau voor interim verpleegkundigen

description: zie II.2.4

Zorgpunt Waasland

street: Oude Zandstraat 92


title: Oncologie

description: zie II.1.1

EMMAUS VZW

street: Edgard Tinellaan 1c

Accord Healthcare

street: Louizalaan 231

Fresenius Kabi NV

street: Brandekensweg 9

SANDOZ NV

street: Medialaan 40

PFIZER SA

street: Pleinlaan 17


description: Dienstenopdracht voor het afsluiten van de autoverzekeringen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

Provincie Vlaams-Brabant

street: Provincieplein 1


title: GAC_2023_02871 - 1

description: Raamovereenkomst voor het leveren van kantoorbenodigdheden en nevenproducten, met stockbeheer

Antwerpen

street: Grote Markt 1


description: Le présent marché consiste en la conclusion d’un accord-cadre et, à sa suite, de marchés subséquents ayant pour objet la location long terme (leasing opérationnel), sans option d’achat, de véhicules au profit d’HYDRIA (moyennant paiement d’un loyer mensuel).L’accord-cadre a pour objectif de désigner trois soumissionnaires ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, qui seront ensuite invités à remettre offre pour les marchés subséquents. Lors de chaque marché subséquent, ces trois opérateurs économiques seront remis en concurrence

title: Accord-cadre – leasing opérationnel de véhicules (2023-2027

description: Le présent marché consiste en la conclusion d’un accord-cadre et, à sa suite, de marchés subséquents ayant pour objet la location long terme (leasing opérationnel), sans option d’achat, de véhicules au profit d’HYDRIA (moyennant paiement d’un loyer mensuel).L’accord-cadre a pour objectif de désigner trois soumissionnaires ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, qui seront ensuite invités à remettre offre pour les marchés subséquents.Lors de chaque marché subséquent, ces trois opérateurs économiques seront remis en concurrence

Hydria

street: Boulevard de l'Impératrice 17-19


description: La désignation d’un organisme de contrôle agréé/SECT (Service Externe de Contrôle Technique) pour l’exécution des contrôles périodiques des installations électromécaniques et de levage et l’exécution des inspections légaux en rapport avec les analyses de risques/attestations de régularisation des installations d’ascenseurs.

title: Régie des Bâtiments - Accord-cadre relatif au contrôle légal des installations electromécaniques.

description: REGIE DES BATIMENTS : FLANDRE / BRUXELLES / WALLONIE- Contrôles Légaux périodiques des installations électromécaniques et desinstallations de levage.- Contrôles Légaux en rapport avec les analyses de risques et attestationsde régularisation des ascenseurs

Régie des Bâtiments

street: Av. de la Toison d'Or 87 b2


title: Brand OCMW - 1

description:
Afsluiten van verzekeringen voor  schade ten behoeve van het OCMW Gent :
Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van verzekeringen voor schade ten behoeve van OCMW Gent, zijnde brand en aanverwante gevaren.

title: Afsluiten van verzekeringen voor schade ten behoeve van het OCMW Gent : Brand en aanverwante gevaren

Gent

street: Botermarkt 1


title: 2023-DGBCIR-FICHES GT NEW - 1

description:
Het doel is om relevante wetenschappelijke en medische elementen te selecteren en identificeren in het kader van het herstelproces en het Terug Naar Werk-proces die voor elk van de nieuwe pathologieën die door het Nationaal College zijn geselecteerd moeten worden opgenomen in een fiche bestemd voor het bijstaan van de behandelende artsen in de begeleiding van hun patiënten. De volgende 9 pathologieën zullen het voorwerp uitmaken van fase 1 van de opdracht, die uiterlijk op 31/12/2023 voltooid moet zijn.

- bewegingsapparaat:
- cervicale pijn,
- lumbale arthrodese,
- heupprothese,
- peesontstekingen (lokalisatie te verduidelijken met de gekozen inschrijver);
- neurologie:
- epilepsie,
- multiple sclerose;
- neurovasculaire aandoening:
- migraine
- diabetes
- insulineafhankelijk
- gastro-enterologie:
- Crohn en colitis ulcerosa (IBD, inflammatory bowel diseases (chronische inflammatoire darmziekten))
Voor de verdere werkzaamheden kwamen ook andere pathologieën ter sprake tijdens besprekingen, zoals reumatoïde polyartritis, enkelverstuikingen, type 1 diabetes, astma, huidallergieën, heupprothese en hypothyreoïdie.
De selectie van de 11 andere pathologieën zal worden voorgesteld door het Nationaal College en zijn specifieke werkgroep, WG3, uiterlijk op 31 oktober 2023. Een beslissing daartoe zal worden genomen door de stuurgroep, in overleg met de opdrachtnemer, uiterlijk op 30 november 2023.

title: De selectie van wetenschappelijke en medische elementen die moeten worden opgenomen in 20 aanbevelingsfiches voor 20 pathologieën om behandelende artsen bij te staan in het herstelproces en het Terug Naar Werk-proces, ontwikkeld door het Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid

FOD Sociale Zekerheid

street: Kruidtuinlaan 50, bus 135


title: Charcuterie

description: Aankoop van voorgesneden charcuterie.

title: Dieetcharcuterie

description: Aankoop van voorgesneden dieetcharcuterie, verpakt in porties.

title: (Dieet)kaas

description: Aankoop van voorgesneden (dieet)kaas.

title: Raamovereenkomst voor charcuterie, dieetcharcuterie, kaas en dieetkaas

description: Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren van charcuterie, dieetcharcuterie, kaas en dieetkaas, voor onze patiënten en de bezoekers van onze bistro. Dit voor een periode van een jaar met de mogelijkheid tot een éénmalige verlenging van 1 jaar.De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1: "Charcuterie"Perceel 2: "Dieetcharcuterie"Perceel 3: "(Dieet-)kaasLeveringsplaatsen:AZ Delta Campus Rumbeke, Deltalaan 1 te 8800 Roeselare;Az Delta Campus Rembert Torhout, Sint-Rembertlaan 21 te 8820 Torhout.

AZ Delta vzw

street: Deltalaan 1


title: WOV/INV/2023/8 - 1

description: Het voorwerp van de opdracht is: Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst - Incidentafhandeling op de autosnelwegen A10 (E40) in de provincie Oost-Vlaanderen. Het betreft het vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied.

title: Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen op autosnelweg A10 (E40). Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) < 3,5 ton: 1 Perceel. Perceel 1 = E40 Oost

Vlaamse Overheid

street: Koning Albert II-laan 20 bus 4


name: Intercommunale des modes d'accueil pour jeunes enfants

title: Marché en vue de la désignation d'un prestataire de services pour la fabrication des repas destinés aux enfants de 0 à 36 mois accueillis dans les crèches gérées par l'intercommunale IMAJE

street: Rue Albert 1er – 9

LA CUISINE DES CHAMPS

street: Rue Léopold Génicot 25


title: RO uitvoeren interne audit

description: RO uitvoeren interne audit

SCK CEN Stichting van Openbaar Nut

street: Boeretang 200

KPMG ADVISORY BV CVBA

street: Luchthaven Brussel National 1K

ARCH

street: Belgicastraat 7 box 2

Finvision

street: Vredestraat 55/31


name: NOVO IB NV - Notte-Volkaert Interieur & Bouw NV

title: Uitvoeren van allerlei ruwbouw-, infrastructuur-, renovatie- en schrijnwerken

description:
De opdracht omvat het uitvoeren van allerlei ruwbouw-, infrastructuur-, renovatie- en schrijnwerken in de gebouwen eigendom van of in gebruik door de Universiteit Gent, door middel van het ter beschikking stellen van geschoold personeel. Het betreft het uitvoeren van allerlei onderhouds-, ruwbouw en renovatiewerken (riolering, wegenis, vloeren, metselwerken, faience, tussenwanden, binnen- en buitenschrijnwerk, plafonds, pupiters en lessenaars, ...).
De dienstverlener wordt geacht volgende personeelsleden ter beschikking te stellen : 1 meestergast bouw, 1 ploegbaas schrijnwerkers, 8 schrijnwerkers, 1 ploegbaas metsers, 4 metsers. De Universiteit Gent kan dit aantal werknemers evenwel verhogen of verminderen.

Universiteit Gent

street: Sint-Pietersnieuwstraat 25

street: Industriepark 15


title: Achat d’un camion porte container avec grue et container amovibles

Commune de Beyne-Heusay

street: Place Joseph Dejardin, 2


title: S019/2023 - 1

description: Emission, la distribution et la gestion de titres-repas pour les besoins de la Province de Luxembourg

title: Emission, distribution et la gestion de titres-repas pour les besoins de la Province de Luxembourg

description: Emission, la distribution et la gestion de titres-repas pour les besoins de la Provine de Luxembourg

SPF Stratégie et Appui

street: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Province de Luxembourg

street: Square Albert 1er, 1


description: Services d'interprétation

title: Procédure ouverte pour un accord-cadre pour des services d'interprétation dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne en 2024 au profit de plusieurs services publics

description: Le présent marché a pour objet la mise à disposition d'interprètes et du matériel y afférent lors de réunions et événements organisés dans le cadre de la Présidence belge du Conseil de l'Union européenne en 2024 au profit de plusieurs services publics

SPF Fin Division Achats

street: North Galaxy-Tour B 4ème étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961


title: Raamovereenkomst (2 jaar + 2 mogelijke verlengingen van elk 1 jaar) service brandinterventiekledij

description:
Deze opdracht omvat:
- Het ophalen van brandinterventiekledij in de verschillende brandweerposten van de zone
- Het labelen van brandinterventiekledij
- Het decontamineren, desinfecteren en reinigen van brandinterventiekledij
- Het inspecteren + keuren van brandinterventiekledij
- Het reïmpregneren van brandinterventiekledij (indien nodig)
- Het herstellen van brandinterventiekledij (indien nodig)
- Het verpakken (incl. aanbrengen van 1 sticker met type item, brandweerpost en naam drager + 1 sticker met een kleurcode)
- het terugbezorgen van brandinterventiekledij in de verschillende brandweerposten van de zone

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

street: Laan I nr 57

Decontex Benelux

street: Sint-Amandstraat 1


title: DC-2023/00 - 1

description: Uit de gevoerde vezekeringsaudit door AON Belgium is gebleken dat Sint-Martens-Latem een aanzienlijk kunstpatrimonium bezit, waarbij het aangewezen is om specifieke verzekeringen af te sluiten.

description: In september 2022 besloot de gemeenteraad en raad van maatschappelijk welzijn van Sint-Martens-Latem dat er samen met de lokale besturen van De Pinte en Nazareth een gezamenlijke overheidsopdracht zou gevoerd worden voor het afsluiten van nieuwe verzekeringsovereenkomsten. Hierbij wordt gewerkt in drie fasen. Een eerste fase omvat het aanstellen van een makelaar voor het auditeren van de huidige verzekeringsovereenkomsten, een tweede fase voor het begeleiden en adviseren van de aanbestedende overheid bij de opmaak van het bestek voor de nieuwe verzekeringsovereenkomsten en tot slot het opnemen van het makelaarschap gedurende 36 maanden op basis van de nieuwe verzekeringsovereenkomsten. In januari 2023 werd deze opdracht gegund aan AON Belgium. AON Belgium heeft de verzekeringspolissen doorgelicht en een audit-rapport overgemaakt per individuele entiteit van de 3 besturen. Op basis hiervan zijn de leemtes, verbeteringspunten, marges, ... gekend met het oog op de opmaak van het lastenboek voor het voeren van een overheidsopdracht voor de volledige verzekeringsportefeuille. Uit deze audit is gebleken dat Sint-Martens-Latem als enige bestuur een aanzienlijk kunstpatrimonium bezit, waarbij het aangewezen is om specifieke verzekeringen af te sluiten. AON Belgium stelt voor om een aparte overheidsopdracht uit te schrijven gezien de specificiteit van dit verzekeringsproduct. De opdracht “Overheidsopdracht afsluiten verzekeringscontract kunstvoorwerpen 2024-2027” werd opgesteld met nr. DC-2023/001 door AON Belgium en de Financiële dienst.

procurementMethodDetails: neg-wo-call

Sint-Martens-Latem

street: Dorp 1

AXA Belgium

street: Troonplein 1


title: Afdekmateriaal, schorten en proceduretrays voor operatiekwartier

description: zie II.1.1

EMMAUS VZW

street: Edgard Tinellaan 1c

Medline International B.V.B.A

street: Culliganlaan 2G


title: 2023-143 - 1

description: Vervaardiging en levering van onderdelen geassembleerd met Hafnium

title: Manufacturing and delivery of hafnium bearing components

SCK-CEN

street: Avenue Herrmann Debroux


title: radiamètre personnel (avec étui)

description: voir CSC

title: Moniteur de contamination alpha et bêta (y compris les accessoires et le coffret)

description: voir CSC

title: Procédure ouverte pour l'achat de dispositifs de mesure des rayonnements ionisants, maintenance et formation incluses.


title: Fourniture d'articles en papier et savon pour les mains

description: Les articles devront obligatoirement respecter les dernières normes en vigueur pour un usage en maison de repos et de soins.Les articles en papier seront de qualité supérieure afin de permettre un haut niveau d'absorption et avoir une résistance élevée.Tous les articles repris dans le Lot 1 devront au minimum disposer d'un ecolabel EU.L'adjudicataire précisera si un article dispose d'autres labels.La pondération qualité tiendra notamment compte:- du temps de "deletage" du papier toilette - de la fabrication à partir de fibres recyclées.Le soumissionnaire devra également indiquer le conditionnement.En ce qui concerne le savon pour les mains, de PH neutre, sa formule incolore  sera à la fois douce pour la peau et efficace contre les souillures; elle pourra être légèrement parfumée et contenir des ingrédients hydratants et relipidants.Le savon  ne provoquera aucune irritation de la peau suite à des lavages fréquents.Sa formule élimine efficacement la saleté des mains.D'un point de vue hygiénique, le type de bouteille/flacon éliminera tout risque de contamination croisée lors d'un éventuel remplissage.La bouteille/flacon  sera complètement recyclable et permettra de réduire le volume de déchets (rétractabilité après usage)..Les articles fournis seront compatibles avec les systèmes déjà installés sur les différents sites de l'ASBL Accueil & Solidarité sans adaptation.Si les articles ne sont pas compatibles avec les systèmes de distribution déjà installés, l'adjudicataire aura l'obligation de mettre à disposition les systèmes de distribution adaptés ou équivalents  et de les installer sans frais  aux endroits désignés par les responsables techniques/entretien des différents sites.L'adjudicataire aura, pour ce faire, l'obligation de déposer les anciens systèmes de distribution dans les règles de l'art.

title: Fourniture de sacs poubelles

description: Les articles du Lot 2 devront répondre aux normes pour un usage en maison de repos et de soins.Il sera tenu compte au niveau qualitatif de l'impact environnemental des produits décrits.Les différents types de sacs devront répondre aux dimensions (contenance exprimée en litres) et aux résistances décrites exprimées en microns, voir inventaire ci-après.Les sacs poubelles seront de bonne facture et résistants à la charge surtout pour les sacs de plus de 100l.Il sera fait mention du conditionnement selon la taille des sacs décrite dans l'inventaire.Les sacs d'une contenance de +/- 110 Litres dont il est fait mention dans l'inventaire se déclineront en plusieurs coloris (gris, jaune, rouge, bleu, blanc ou transparent)

title: Fourniture de produits et articles pour l'Entretien du linge

description: Les articles devront obligatoirement respecter les normes en vigueur pour un usage en maisons de repos et de soins.Les produits lessiviels seront compatibles avec des machines à laver domestiques, semi-professionnelles ou professionnelles.Ils seront si possible utilisés via une centrale de dilution automatisée OU système équivalent  afin d'éviter des dosages manuels approximatifs.L'adjudicataire décrira le système de dilution proposé.Les centrales de dilution permettront l'extraction de données en rapport avec la consommation des produits et le type de programmes utilisés. L'équipement sera programmé pour un dosage optimal et efficace en fonction des types de machines et des différents programmes de lavage.Le conditionnement des produits sera de maximum 25 kg.Le prix unitaire dans l'inventaire sera exprimé en Kg de linge sec et se calculera sur base du dosage moyen renseigné sur la fiche technique du fabricant, en condition de saleté moyenne et de prélavage.L'adjudicataire précisera dans son offre le détail du calcul du prix unitaire pour éviter toute équivoque, en précisant pour chaque programme, les produits utilisés, le dosage et le prix.Les quantités de produits devront être calculées en fonction des quantités globales de linge sec traité renseigné dans le CSCH.Lors de l'attribution, l'adjudicataire analysera le fonctionnement des buanderies des différents sites.Il proposera un plan global d'optimisation des programmes de lavage pour obtenir les meilleurs résultats avec le minimum de ressources énergétiques et de produits, tout en tenant compte des spécificités de chaque site.Dans l'inventaire sont repris les différents types de produits souhaités, et leurs caractéristiques souhaitées.Des produits hypoallergéniques sont souhaités. L'adjudicataire respectera les exigences techniques spécifiques reprises dans l'inventaire  pour chaque produit.

title: Fourniture de produits et articles pour l'Entretien cuisine

description: Les articles devront obligatoirement répondre aux dernières normes (HACCP) en vigueur pour un usage en cuisine de collectivité.Pour éviter des dosages approximatifs, il sera proposé d'utiliser des centrales de dilution automatisées.L'adjudicataire détaillera le système de dilution proposé.Le pouvoir adjudicateur tiendra compte de la facilité de stockage des produits, de la dilution complète de ceux-ci avec le moins possible de résidus et de déchets dans un souci de respect environnemental.Les produits utilisés seront hautement concentrés et auront un taux de dilution maximum inférieur ou égal à celui mentionné sur la fiche technique du fabricant.En aucune manière les travailleurs ne seront exposés à un contact direct avec ces produits. Le prix des produits à diluer dans l'inventaire sera en plus exprimé par 10 litres de solution prête à l'emploi et se calculera sur base du dosage moyen renseigné sur la fiche technique du fabricant.L'adjudicataire indiquera dans son offre le détail du calcul du prix ainsi demandé.Les produits pour fours et lave-vaisselles seront compatibles avec l'équipement déjà installé en cuisine.Dans le cas contraire, un nouvel équipement en concordance avec les produits proposés devra être obligatoirement mis à disposition et installé par l'adjudicataire. L'ancien équipement démonté dans les règles de l'art.In fine, le fournisseur, programmera le dispositif pour un dosage optimal et une efficacité maximale des produits.L'adjudicataire respectera les exigences techniques spécifiques reprises dans l'inventaire  pour chaque produit.

title: Fourniture de produits et articles pour l'Entretien général

description: Les articles devront obligatoirement répondre aux dernières normes  en vigueur pour un usage en maison de repos et de soins..Pour éviter des dosages approximatifs, il sera proposé d'utiliser des centrales de dilution automatisées.L'adjudicataire détaillera le système de dilution proposé.Le pouvoir adjudicateur tiendra compte de la facilité de stockage des produits, de la dilution complète de ceux-ci avec le moins possible de résidus et de déchets dans un souci de respect environnemental.Les produits utilisés seront hautement concentrés et auront un taux de dilution maximum inférieur ou égal à celui mentionné sur la fiche technique du fabricant.En aucune manière les travailleurs ne seront exposés à un contact direct avec ces produits. Le prix des produits à diluer dans l'inventaire sera exprimé pour 10 litres de solution prête à l'emploi et se calculera sur base du dosage moyen renseigné sur la fiche technique du fabricant.L'adjudicataire indiquera dans son offre le détail du calcul du prix ainsi demandé.In fine, le fournisseur, programmera le dispositif pour un dosage optimal et une efficacité maximale des produits.Le matériel proposé devra répondre à un haut niveau de qualité pour perdurer pendant toute la durée du marché.Il devra en outre faire preuve de  qualités ergonomiques à l'utilisation.L'adjudicataire respectera les exigences techniques spécifiques reprises dans l'inventaire  pour chaque produit.

title: Fourniture de produits et matériel d'entretien pour l'ASBL Accueil & Solidarité

description: Ce marché a pour objet la fourniture de produits et matériel d'entretien ainsi que des services de formation du personnel (employés et cadres techniques/entretien) et d'optimisation de la méthode de nettoyage pour une période de quatre ans sur chaque site de l'ASBL Accueil & Solidarité.L' ASBL Accueil & Solidarité veut s'inscrire dans une démarche éco-responsable d'achat durable.L'exécution de ce marché doit donc tenir compte dans sa réalisation de préoccupations d'ordre éthique et environnemental.Les produits et matériel seront de qualité professionnelle pour garantir une longévité dans le temps et une efficacité optimale.Ils répondront prioritairement à des soucis d'ergonomie, ainsi qu'aux dernières normes en vigueur pour un usage en maisons de repos, maisons de repos et de soins.Les fournitures se feront sur plusieurs sites, les articles proposés devront convenir à l'ensemble des sites répertoriés de l'ASBL Accueil & Solidarité.

ACCUEIL ET SOLIDARITE ASBL

street: Chaussée de Louvain, 1081


description: Les travaux concernés par la présente enterprise comprennent à tout le moins : - Le démontage du collecteur existant, y compris ses supports muraux ;- La fourniture et la pose d’un nouveau collecteur, de diamètre 710 mm ;- Le percement des passages de la nouvelle gaine ;- La fourniture et la mise en place des grilles sur les 8 portes sectionnelles ;- L’assistance au réglage des débits d’air.

title: Travaux d’amélioration de la ventilation du local des conteneurs à boues de la station d’épuration de Liège - Sclessin.

description: voir II.2.4

AIDE

street: rue de la Digue, 25


title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Afwerken en technische inrichting in 2 fasen van uitbreiding blok K voor de dienst radiotherapie, ICC en dagziekenhuis voor het ziekenhuis Oost-Limburg, campus Sint-Jan

description: De opdracht heeft betrekking op het inrichten, het plaatsen van vast meubilair en het technisch uitrusten van de uitbreiding van blok K voor de dienst radiotherapie, het ICC en het dagziekenhuis op de campus St-Jan te GENK.

description: zie II.2.4

Ziekenhuis Oost-Limburg

street: Synaps Park 1


name: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

title: Overheidsopdracht voor licentie juridische databank Jura

description: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op grond van artikel 42, § 1, 1, d° van de Wet overheidsopdrachten

description: Aankoop van de licentie Jura

street: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88


name: Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

title: Marché de services d’agence de voyages

description: Le présent marché a pour objet l’acquisition de services d’agence de voyages, à savoir : A. Réaliser toutes les réservations, modifications ou annulations, émissions de billets de transports (aérien, ferroviaire), et réservation d’hébergement, en appliquant les tarifs négociés par le Forem et l’agence le cas échéant ;B. Répondre aux besoins de déplacements des agents du Forem dûment autorisés et d’accueil des délégations étrangères sur le territoire belge ;C. Fournir tout type d’information concernant les prestations demandées. Les coûts des services d’information sont inclus dans les frais de services.Toutefois, il peut advenir que le Forem réserve directement, à titre exceptionnel, des voyages ou des hôtels. Il se peut également que l’agence ne soit pas contactée lorsque les voyages des agents sont organisés par un autre adjudicateur.Le présent marché comprend deux lots ayant pour objet :• LOT 1 : déplacements internationaux, organisation de transport et de réservation de logements• LOT 2 : accueil de délégations étrangères et autres réservations sur le territoire belge

street: 104 Boulevard J. Tirou

BELGIAN AIR TRAVEL

street: Bvd Louis Schmidt 75


title: Monitoring (OBM/NNMi/uCDMB) – Renouvellement Licences et Support

description:
Pour le Monitoring de ses infrastructures, ASTRID fait appel à la suite logicielle ITOM OBM Micro Focus. Dans le cadre du présent marché public, ASTRID souhaite :

1. augmenter le nombre de licences d’utilisateur de certains composants logiciels de cette suite logicielle de 150 licences NNMi supplémentaires ;
2. renouveler le Product Vendor Support et le support technique tant pour les composants logiciels existants que pour les nouveaux composants logiciels mentionnés au point 1. En outre, le contrat devra inclure la maintenance corrective et les procédures d’escalade des problèmes techniques.

La protection des données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre du présent cahier spécial des charges doit être strictement garantie au sens du Règlement Général de Protection des Données (Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) par les différentes parties.

A.S.T.R.I.D. SA de droit public

street: Boulevard du Régent 54\Regentlaan 54