title: Beliris-3.41.1.1. - 1

description:
De opdracht betreft een volledige ontwerpopdracht van speciale technieken, architectuur en bijkomende prestaties.
De opdrachtnemer garandeert gedurende de volledige duur van de opdracht dat de prestaties nodig voor de realisatie van het project uitgevoerd worden, met name:
- de ontwerp- en bijkomende prestaties zoals hieronder beschreven, met inbegrip van de stabiliteitsstudie en de speciale technieken;
- de opvolging GRO; d.w.z. de opname van het project in de GRO-dossiers (samenvatting en checklist) zoals beschreven in de aanbestedingsfase, en vervolgens in elke fase van het in GRO opgenomen project (voorontwerp, definitief project = vergunningsdossier, gunning, voorlopige oplevering, definitieve oplevering), alsmede de levering van de desbetreffende studies en documenten.
- de prestaties in het kader van de reglementering houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB) geldend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, desgevallend: erkende EPB-raadgever aanstellen, een EPB-verwarmingsadviseur aanstellen, EPB-voorstel opmaken, technisch EPB-dossier opmaken, vermelden van begin werken aan Leefmilieu Brussel, opstellen EPB-verklaring. Ten slotte, de oplevering van de verwarmingsinstallatie op het einde van de werf;
- De coördinatie van de ontwerpprestaties, de bijkomende prestaties en de prestaties verricht door de bouwheer en zijn lasthebbers;
- Het nauwe overleg met de partnerinstanties (gebruikers, eigenaar, ...) en aangeduide experts (bodemdeskundigen, …) die actief zijn in het kader van het project. De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat deze verplichting de organisatie van en deelname aan talrijke vergaderingen alsook een perfecte tweetaligheid met zich meebrengt.
Door de vele partners zal de dienstverlener eveneens als bemiddelaar moeten optreden, waarbij hij de deelnemers zal moeten bijstaan om bepaalde akkoorden te sluiten.
- In samenwerking met de bodemdeskundige(n) zal de dienstverlener op zoek gaan naar de beste oplossing, in technisch en financieel opzicht, voor het beheer van de verontreinigde bodems. Deze binnen de studieperimeter te voeren coördinatie, zal met meerdere aanpassingen van het project gepaard kunnen gaan.
- De deelname aan alle vergaderingen waartoe de opdrachtnemer door de BH wordt uitgenodigd inclusief de opmaak binnen de 2 werkdagen van de verslagen in de taal van zijn offerte, tenzij anders is vermeld in onderhavig bijzonder bestek.
- De plaatsbezoeken bevolen door de BH;
- Een permanente controle van de door de BH opgelegde planning en budgetten.
- De eventuele presentaties van het project aan de omwonenden, wat de actieve deelname aan alle of een deel van de georganiseerde informatiesessies, de evaluatie van de eventuele vragen of suggesties die naar aanleiding hiervan ingediend zouden worden, en desgevallend de kritische analyse van bepaalde input van het proces (handhaving van de globale coherentie van de site) inhoudt;
- Het opstellen van een sloopinventaris
- de prestaties in het kader van de reglementering “Tracimat » betreffende het beheer van sloop- en afbraakwerken.
- de prestaties betreffende het gebruik van BIM (Building Information Modeling) zoals beschreven in het BIM-Protocol in bijlage.

Voor het detail van de te leveren prestaties zie hoofdstuk D. Technische bepalingen in het bijzonder bestek in bijlage.
Gelet op de complexiteit van de opdracht en het feit dat de site, in zekere mate, niet vrij toegankelijk is, heeft de aanbesteder beslist een plaatsbezoek te organiseren voor de potentiële inschrijvers.
Het plaatsbezoek is verplicht en moet verplicht voorafgaan aan de indiening van de offerte, op straffe van onregelmatigheid van de offerte. Beliris zal het attest van het plaatsbezoek bijhouden.
Door het plaatsbezoek erkent de inschrijver rekening te  hebben gehouden met de bestaande toestand op de site, de ligging ervan, de omgeving en de toegangswegen.
De bezoeken vinden individueel (per inschrijver) en alleen op afspraak plaats.
Daartoe dienen de inschrijvers zich ten laatste 10 werkdagen voor de indiening van de offertes te wenden tot: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be

Na de termijn van 10 werkdagen kan de aanbesteder niet garanderen dat het bezoek nog kan plaatsvinden. Hierdoor kan er geen attest opgemaakt worden en zal de offerte als nietig beschouwd worden.
Tijdens dit plaatsbezoek zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht.
Tijdens het bezoek zal geen enkele vraag behandeld worden. Iedere vraag gerelateerd aan de aanbesteding dient te worden overgemaakt via het forum (BOSA - eProcurement (publicprocurement.be).

title: 3.41.1.1. Renovatie Atomium : HVAC

description: Deze opdracht betreft een volledige ontwerpopdracht van speciale technieken, architectuur en bijkomende prestaties voor de renovatie van de HVAC van het Atomium. Het Atomium, dat het midden houdt tussen beeldhouwkunst en architectuur, werd ontworpen en gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van Brussel (Expo 58), waarvan het het vlaggenschip en het zinnebeeld was.  Het gebouw, dat een elementair ijzerkristal voorstelt dat 165 miljard keer is vergroot, is met zijn unieke silhouet in de loop der jaren het symbool van Brussel en België geworden. Aanvankelijk ontworpen om de zes maanden van de Expo 58 stand te houden, heeft het zich verankerd in het Brusselse landschap en heeft het tussen 2004 en 2006 een volledige renovatie van het interieur en het exterieur ondergaan.  Daarbij werd een complex nieuw verwarmings-, ventilatie- en koelsysteem geïnstalleerd. Vandaag stemt het bestaande systeem niet meer overeen met de behoeften van het Atomium. Ten eerste vermeldt de studie van Socotec dat door de slijtage en de vooruitgang van de technologie verschillende onderdelen in onbruik zijn geraakt; ten tweede toont de studie aan dat de afmetingen van de installatie zijn onderschat, wat betekent dat ze niet voldoet aan de comfortnormen; en ten derde maakt de permanente stijging van de buitentemperatuur die sinds enkele jaren in Brussel wordt vastgesteld de exploitatie ervan tijdens de zomer kwetsbaar.  Op sommige plaatsen kan de temperatuur oplopen tot 40 graden, waardoor het Atomium gedwongen is haar deuren te sluiten op het moment van het drukste toeristische seizoen. Ten slotte werden bepaalde volumes, zoals de talrijke buizen die de verschillende bollen met elkaar verbinden, niet in aanmerking genomen bij de berekening van het vermogen dat vereist is voor het systeem dat in 2006 is opgezet. De overmaat of het gebrek aan warmte moet dus voortdurend worden aangevuld door bijverwarming, warmtegordijnen, warmtepompen en talrijke ventilatoren. Behalve de esthetische impact op het bezoek aan dit erfgoedgebouw, hebben deze verschillende steunoplossingen ook gevolgen voor het energieverbruik. Het Atomium wenst zich dus uit te rusten met een nieuw HVAC-systeem dat beantwoordt aan haar reële behoeften en de toekomstige uitdagingen, rekening houdend met: - de omvang van de buitentemperatuurschommelingen - de aard van de geëxploiteerde ruimten (plaatsen om rond te wandelen of ontmoetingsplaatsen zoals de evenementenbol I2 of het restaurant) - de ontwikkeling van de op de markt beschikbare technologieën - een optimalisering van het energieverbruik - de duurzaamheid van de materialen - de intrinsieke beperkingen van de architectuur van het gebouw (vanuit esthetisch en praktisch oogpunt) - de stabiliteitsverplichtingen en de montage - het activiteitenprogramma in het monument.


scheme: CPV

title: Ontwerp en uitvoering van artistieke centrumpunten in tien Poperingse woonkernen.

currency: EUR

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Visie op en idee over de tien centrumpunten: 50
Duurzaamheid van de tien centrumpunten: 50

mainProcurementCategory: goods

Stad Poperinge

street: Grote Markt 1

countryName: BE

initiationType: tender


title: Acquisition et maintenance d'un module sanitaire autonettoyant

description:
Le présent marché porte sur l'acquisition d'un module sanitaire autonettoyant qui sera principalement utiliser par des camionneurs.

Ce marché comprendra les éléments suivants :

* Achat, la livraison, l'installation et la mise en service d'un module sanitaire autonettoyante comportant :
- 3 WC
- 2 urinoirs
- 1 douche
-  un local technique

* Fourniture des consommables le temps de la durée du contrat
* Contrat omnium pour les réparations et opérations de maintenance du module

Le descriptif complet des fournitures et prestations demandées est décrit au chapitre III du Cahier Spécial des Charges.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: neg-w-call

LIEGE AIRPORT SA

street: Rue de l'aéroport, 50


name: Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent

documentType: awardNotice

title: AZ Maria Middelares Gent: masterplan – vervangingsnieuwbouw ziekenhuis – perceel MU17: hartkatheterisatietoestel.

description: AZ Maria Middelares Gent: masterplan – vervangingsnieuwbouw ziekenhuis – perceel MU17: hartkatheterisatietoestel: nieuw en verhuis bestaande.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 45
Kwaliteit: 45
Nazorg: 10

street: Kortrijksesteenweg 1026

Siemens nv

street: Guido Gezellestraat 123


title: Aankoop van diepvriesvis en gegaarde vis.

description: Informatie m.b.t. de opdrachtDeze opdracht betreft in hoofdzaak de levering van volgende producten aan de keukens van de voorzieningen van de VZW Emmaüs:— diepvries gegaarde visporties koude lijn,— diepvries visporties natuur.Zeer occasioneel zullen ook volgende producten worden besteld:— verse vis,— gepaneerde visproducten,— gerookte visproducten,— opgelegde visproducten,— schaal en schelpdieren.Door het indienen van een offerte bevestigt de inschrijver dat hij alle hiervoor vermelde productgroepen kan leveren.De overheidsopdracht zal worden afgesloten voor een periode van 4 jaar.Informatie m.b.t. de keukens van de voorzieningen van de VZW Emmaüs.De keukens van de verschillende voorzieningen van de VZW Emmaüs produceren samen ongeveer 3 380 maaltijden per dag.— Keuken centrale voedingsdienst Duffel: 1 800 maaltijden per dag, 2 maal vis per week.— Keuken Zoersel: 1 000 maaltijden per dag, 1 maal vis per week.— Keuken Zevenbergen: 230 maaltijden per dag, 1 maal vis per week— Keuken Zwart Goor: 220 maaltijden per dag, 1 maal vis per week.— Keuken Monnikenheide: 130 maaltijden per dag, 1 maal vis per week.De keuken van de centrale voedingsdienst Duffel bereidt maaltijden in koude lijn en maakt hiervoor gebruik van diepvries gegaarde visporties. De overige keukens bereiden maaltijden in warme lijn en maken gebruik van diepvries visporties natuur.Informatie m.b.t. de VZW EmmaüsDe VZW Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan. Meer dan 6 000 medewerkers staan klaar in een netwerk van meer dan 20 voorzieningen in de provincie Antwerpen om pasklare antwoorden te bieden op elke zorgvraag. Emmaüs is actief in de volgende domeinen:— Algemene ziekenhuizen.— Geestelijke gezondheidszorg.— Ouderenzorg.— Ondersteuning van personen met een beperking.— Kind, jeugd en gezin.De voorzieningen van de VZW Emmaüs zijn gelegen in de provincie Antwerpen, voornamelijk te Mechelen, Duffel en Zoersel:Algemeen ziekenhuis Sint-Jozef — Malle.Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis — Zoersel.Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten Campus Leopoldstraat — Mechelen.Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten Campus Rooienberg — Duffel.Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten Campus Zwartzustersvest — Mechelen.Psychiatrisch ziekenhuis Duffel — Duffel.Beschut wonen Este — Duffel, Boom, Lier, Mechelen.Therapeutische gemeenschap De Evenaar — Antwerpen.Psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring — Mortsel.Woon- en zorghuis Ten Kerselaere — Heist-op-den-Berg.Woon- en zorghuis Hof van Arenberg — Duffel.Woon- en zorghuis Ambroos — Hofstade.Woon- en zorghuis Sint-Jozef — Wommelgem.Dienstverleningscentrum 't Zwart Goor — Merksplas.Dienstverleningscentrum Zevenbergen — Ranst.Home Marjorie — Heist-op-den-Berg.Monnikenheide — Zoersel.Jeugdzorg Emmaüs — Mechelen en Antwerpen.Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem — Mechelen.Kinderdagverblijf De Hummeltjes — Duffel.Kinderdagverblijf De Zonnebloem — Mechelen.Coördinatie De Noker — Mechelen.

awardCriteriaDetails:
Prijs inventarisartikelen: 50
Prijs catalogusartikelen: 5
Kwaliteit van de inventarisartikelen: 35
Kwaliteitsgarantie van de aan te leveren artikelen gedurende de volledige looptijd van de opdracht: 5
Dienstverlening door de opdrachtnemer: 5

EMMAUS VZW

street: Edgard Tinellaan 1c


title: Ophaling glas via glasbollen en ondergrondse glasbollen

title: Ophaling glas op containerparken

title: Kleurgescheiden inzameling van hol glas afkomstig van huishoudelijk gebruik.

description: Ophaling van glas via glasbollen in de straat en op de containerparken, ophaling glas via ondergrondse glascontainers in de straat, ophaling van glas op de containerparken.

mainProcurementCategory: services

IOK Afvalbeheer

street: Antwerpseweg 1


title: Drukken en leveren van ophaalkalenders.

title: Drukken en leveren van ophaalkalenders.

description: Drukken en leveren van ophaalkalenders.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Geers Offset

street: Eekhoutdriesstraat 67


awardCriteriaDetails: des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif:

Ministère de la Communauté française

street: Boulevard Léopold II 44

AgwA -NEV & PARTNERS

street: Avenue Louise 248 bte 7


awardCriteriaDetails:
prijs tijdens de op opnameperiode: 7
prijs na omzetting in lening: 7
andere modaliteiten: 7
aflossingstabel: 7
reserveringscommissie: 7
administratieve dienstverlening: 7
informatorische ondersteuning: 7

Stadsbestuur Tielt

street: Oude Stationstraat 8

Dexia NV

street: Pachecolaan 44


awardCriteriaDetails:
Conception technique et compatibilité avec les fours C411.: 16
Degré d'accessibilité de la programmation.: 16
Qualités mécaniques et de robustesse.: 16
Le prix.: 16
Durée moyenne prévisible d'une crémation.: 16
Performances environnementales.: 16
Délai d'intervention maximal du soumissionnaire.: 16
Durée de la garantie et éléments couverts.: 16

mainProcurementCategory: works

SA de Crémation de Charleroi

street: rue des Nutons 329

Facultatieve Technologies France

street: BP 38 Savipol 290/A

countryName: FR


title: Leveren van een hydrografisch vaartuig.

title: Leveren van een hydrografisch vaartuig.

description: Leveren van een hydrografisch vaartuig.

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

street: Hofstraat 17

Scheepswerf Made BV

street: 2e Industrieweg 1

countryName: NL


title: Placement et installation de locaux modulaires temporaires (Projet de rénovation de la crèche)

description:
Le présent marché a pour objet :
- Le placement de locaux modulaires temporaires pour une durée estimée de 14 mois.
- Le placement d’un conteneur maritime de stockage pour une durée estimée de 14 mois.

Ce marché englobe les fournitures des locaux modulaires et du conteneur, les transports, la main d’œuvre, la location et tous les moyens nécessaires à l’exécution du marché.

Pour les clauses administratives et techniques complètes et contractuelles, merci de vous référer au cahier des charges du Bureau d'études ADEM.

procurementMethodDetails: open

CPAS de Binche

street: Rue de la Triperie 16


title: Productie van promofilms voor VITO

description: Productie van promofilms voor VITO.

title: Productie van rekruteringsfilms

description: Productie van rekruteringsfilms.

title: Productie van promotie- en recruteringsvideo's voor VITO.

awardCriteriaDetails:
Perceel 1 (Productie van promofilms voor VITO): Plan van aanpak: 40
Perceel 1 (Productie van promofilms voor VITO): Prijs volgens prijslijst: 40
Perceel 1 (Productie van promofilms voor VITO): Prijs volgens voorbeeld: 20
Perceel 2 (Productie van rekruteringsfilms): Plan van aanpak: 50
Perceel 2 (Productie van rekruteringsfilms): Prijs volgens prijslijst: 25
Perceel 2 (Productie van rekruteringsfilms): Prijs volgens voorbeeld: 25

VITO

street: Boeretang 200


title: Curage extraordinaire des égouts.

description: Curage extraordinaire des égouts.

Ville de Mons

street: Grand Place, 22


title: Levering van diverse voedingswaren aan het WZC Zonnestraal

description: Zie II.2.4).

OCMW Lint

street: Liersesteenweg 62


name: MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

title: Région Wallonne

description: Divers quartiers — contrat pluriannuel ouvert (2018-2021) de coordination sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.

title: Région flamande et Région Bruxelles-Capitale

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29


name: SPF économie, PME, classes moyennes et énergie

title: 2017/57101/E2/BAT/Raamcontract Bidons

description: Conclusion d’un contrat-cadre pour la livraison de bidons à bouchon d’une contenance de minimum 4 litres et de maximum 5 litres pour le stockage et le transport de produits pétroliers.

street: Rue du Progrès 50

Solipak

street: Avenue de l'expansion 6


name: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw

description: ZNA onderhoud HVAC en sanitair

title: ZNA onderhoud HVAC en sanitair

description: Zie II.2.4

street: Leopoldstraat 26


title: LIBRARY SERVICES PLATFORM

description:
Deze opdracht betreft een meerjarige overeenkomst met betrekking tot het aanbieden en ondersteunen van een online Library Services Platform. Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit verschillende onderdelen, die één en ondeelbaar zijn (één enkel perceel):
• Beheer van de backoffice bibliotheekprocessen van het UB Gent bibliotheeknetwerk
• Publieksinterfaces voor de online bibliotheekdiensten van het UB Gent bibliotheeknetwerk
• Koppelinterfaces voor integratie met externe platformen of platformen uit het bredere digitale landschap van de UGent
• Uitvoering en begeleiding van het migratietraject voor omschakeling van de huidige lokale naar toekomstige cloud-infrastructuur van het Library Services Platform
De hosting, de migratie, het onderhoud, de algemene ondersteuning van het platform  en de realisatie van de koppelingen worden uitgevoerd door de leverancier in overleg en samenwerking met de opdrachtgever. De opdrachtgever voert regie over de keten van systemen en de koppelvlakken met de andere systemen. Deze regievoering en de verantwoordelijkheden van de leverancier en UGent worden nader uitgewerkt in de overeen te komen Service Level Agreement (SLA) tussen leverancier en UGent.

Gezien het belang van een dergelijk platform binnen de onderzoeks- en onderwijsopdrachten van de UGent, het belang van een degelijke interoperabiliteit van het platform met andere tools binnen het digitale landschap van de UGent / UB Gent en het belang van de ondersteuning van de leverancier hierbij heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om de overheidsopdracht uit te voeren via een zogeheten mededingingsprocedure met onderhandeling (art. 38 Wet inzake Overheidsopdrachten). Deze valt in twee fasen uiteen, namelijk de selectiefase en de offertefase. Bij de selectiefase worden uit de kandidaat-inschrijvers de gekwalificeerde inschrijvers geselecteerd op basis van de kwalitatieve selectiecriteria die zijn opgenomen in deze leidraad.

title: LIBRARY SERVICES PLATFORM

Universiteit Gent

street: Sint-Pietersnieuwstraat 25

Ex Libris GmbH

street: c/o REGUS Business Centre, Ottenser

countryName: DE


title: Perceel 1

description: Onderhoud en herstellen (totale waarborg) van installaties voor verwarming en productie van sanitair warm water in 693 woningen.

title: Perceel 2

description: Onderhoud en herstellen (totale waarborg) van installaties voor verwarming en productie van sanitair warm water in 457 woningen.

title: Onderhoud en herstelling (totale waarborg) van installaties voor verwarming en productie van SWW in 1150 woningen.

description: Onderhoud en herstelling (totale waarborg) van installaties voor verwarming en productie van sanitair warm water in 1 150 woningen gelegen in Arendonk, Beerse, Hoogstraten (Meer, Meerle, Wortel, Minderhout), Merksplas, Ravels (Ravels-Eel, Weelde), Rijkevorsel (Sint-Jozef).

awardCriteriaDetails:
Kostprijs (op jaarbasis) van het onderhoud: 25
Maximale tijdspanne waarbinnen een technieker ter plaatse zal zijn in geval van een panne of storting aan een installatie gedurende de zomerperiode (april-sept): 20
Maximale tijdspanne waarbinnen een techieker ter plaatse zal zijn in geval van een panne of storing aan een installatie gedurende de winterperiode (sept-mrt): 20
Tarief werkuren (in regie) en verplaatsingsonkosten voor onderhouds-, herstellings-, of vervangingsopdrachten die geen deel uitmaken van onderhavige opdracht: 20
Voorrijkosten — onafhankelijk van de locatie (geen prijs per km): 15

Bouwmaatschappij De Noorderkempen

street: Kweekstraat 4 b


measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

title: Leveren en plaatsen van elektrische tafels PTI Kortrijk

description:
De werktafels binnen de richting elektriciteit zijn zéér dringend aan vervanging toe. Enerzijds zijn de lokalen in het bestaande blok Elektriciteit niet meer bruikbaar door ernstige waterinfiltratie. Anderzijds zijn de huidige tafels niet meer conform de nieuwe wetgeving aangezien op sommige plaatsen nog mogelijkheid is tot rechtstreekse aanraking. Uiteraard dient dit zeer dringend aangepakt te worden want op veiligheid kan niet bespaard worden zeker niet als het gaat om jongeren die in opleiding zijn.
                  De nieuwe elektrische tafels worden voorlopig geplaatst in de lokalen op de eerste verdieping van de sporthal. In de toekomst zullen de opleidingen elektriciteit doorgaan in een nieuw bouwblok. Totdat deze gerealiseerd is, worden de tafels dus opgesteld in voorlopige lokalen. Gezien dit tijdelijke karakter, is moduleerbaarheid en gemakkelijke aanpasbaarheid van het meubilair dus een eerste vereiste.
                  Percelen: de opdracht wordt niet verdeeld in percelen om volgende redenen: het gaat over één lot van elektrische tafels. De tafels zijn zeer specifiek uitgerust met elektronica en elektrische voorzieningen en zijn enkel te leveren en plaatsen door één en dezelfde firma.

title: Leveren en plaatsen elektrische tafels in het PTI.

description: Zie II.2.4.

Provincie West-Vlaanderen

street: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41

ERFI ERNST FISCHER GMBH & CO KG

street: Alte Poststrase 8


title: C9B/0000343996

description: Le marché concerne des prestations d'entretien des espaces verts (l'élimination de mauvaises herbes, la taille de haies, tondre le gazon) aux ou autour des quais, des parkings et l'alentour des 138 gares dans le district NO de la SNCB.Le marché est divisé en 7 lots:Lot 1 les gares situées à Liedekerke, Iddergem, Denderleeuw, Welle, Haaltert, Ede, Bambrugge, Burst, Gramont, Viane — Moerbeke, Galmaarden, Tollembeek, Herne, Schendelbeke, Idegem, Zandbergen, Appelterre, Eichem, Ninove et Okegem.Lot 2 les gares situées à Gavere-Asper, Waregem, Vichte, Anzegem, Oudenaarde, Eine, Zingem, St-Denijs-Boekel, Munkzwalm, Renaix, Terhagen, Herzele, Hillegem, Zottegem, Balegem Zuid, Lierde, Eke-Nazareth, Deinze, De Pinte, Balegem Dorp, Scheldewindeke, Moortsele et Landskouter.Lot 3 les gares situées à Poperinge, Ypres, Comines, Wervik, Menin, Wevelgem, Bissegem, Courtrai, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Aarsele et Tielt.Lot 4 les gares situées à Knokke, Duinbergen, Heist-aan-zee, Zeebrugge — Dorp, Zeebrugge — Strand, Lissewege, Blankenberge, Brugge — St-Pieters, Bruges, Ostende, Roulers, La Panne, Coxyde, Furnes, Diksmuide, Kortemark, Zedelgem, Torhout et Lichtervelde.Lot 5 les gares situées à Maria-Aalter, Aalter, Bellem, Hansbeke, Landegem, Drongen, Oostkamp, Beernem, Schellebelle, Beervelde, Gand-St-Pierre, Eeklo, Waarschoot, Sleidinge, Evergem, Wondelgem, Gand-Dampoort, Gentbrugge, Merelbeke, Gontrode, Melle, Kwatrecht et Wetteren.Lot 6 les gares situées à Groot-Bijgaarden, Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem, Ternat, Essene- Lombeek, Zellik, Asse, Erembodegem, Alost, Alost- Kerrebroek, Vijfhuizen, Erpe –Mere, Lede, Serskamp, Lebbeke, Heizijde, Opwijk, Merchtem et Mollem.Lot 7 les gares situées à Wichelen, Schoonaarde, Beveren (Waas), Nieuwkerken — Waas, St-Nicolas, Belsele, Sinaai, Lokeren, Temse, Bornem, Puurs, Ruisbroek — Sauvegarde, Willebroek, Baasrode — Zuid, Buggenhout, Malderen, Londerzeel, Oudegem, Termonde, St-Gillis et Zele.

title: C9B/0000343996 — accord-cadre concernant l'entretien vert sur ou dans les quais, les parkings et gares du district NO de la SNCB.

SNCB-Procurement & Investment

street: Avenue de la Porte de Hal 40


title: Lot 1 — aménagement de l’espace public (plateau de la gare, Rue Royale, Place Crombez et Parc Crombez)

description: Les travaux du lot 1 sont répartis comme suit:— division 1: travaux d’égouttage Rue Royale et Place Crombez;— division 2: travaux de voirie Rue Royale, Place Crombez, Parc Crombez et aménagement du plateau de la gare.Le présent lot concerne les principaux postes suivants:— coordination de l’ensemble des travaux;— état des lieux avant et après travaux + tous les relevés nécessaires;— plans As-Built et DIU;— protection des éléments à conserver (monuments, arbres…);— abattage et essouchage d’arbres, débroussaillage;— travaux préparatoires (démolition et démontage);— travaux de terrassement;— mise en site autorisé, CTA…— mise en place de bordures et restauration de bordure de récupération;— mise en œuvre de sous fondation et de fondation;— mise en place de substrat et de terre pour les plantations;— revêtement en pavés de porphyre avec joints ouvert et fermé;— revêtement en béton coulé en place;— revêtement semi-dur avec liant végétal;— revêtement flexible en granulats de caoutchouc;— intervention artistique avec des bordures de récupération issues du démontage;— déviation de trafic;— signalisation verticale et horizontale;— mise à niveau de trapillon, soupiraux, bouches à clé;— ragréage de revêtement existant;— fontaine à eau potable;— fontaine ludique;— borne escamotable de distribution d’énergies;— des bancs en béton et en bois;— des potelets amovibles;— des poubelles métalliques;— des arceaux vélo métalliques;— des luminaires sur façades;— des luminaires de type «Shuffle»;— une série d’équipement Smart.Lieu d'exécution:— parvis de la gare de Tournai, 7500 Tournai;— Tournai — Parc et place Crombez, Place Crombez, 7500 Tournai;— Tournai — Rue Royale, Rue Royale, 7500 Tournai;— section Avenue Leray, 7500 Tournai; section Avenue Henri Paris, 7500 Tournai;— section Avenue Van Cutsem, 7500 Tournai;— section Avenue des Frères Haeghe, 7500 Tournai;— Rue des Jardins, 7500 Tournai;— aboutissement de la Rue Royale sur le Quai Saint-Brice (section juste face au pont), 7500 Tournai;— Rue du Becquerelle, 7500 Tournai; Place Becquerelle, 7500 Tournai.

title: Lot 2 — plantations plateau de la gare, Rue Royale, Place Crombez et Parc Crombez

description: Le présent lot concerne les principaux postes suivants:— travaux préparatoires;— mise en place de terre et amélioration du sol;— travail du sol, nettoyage et arrosage préalable à la plantation;— travaux d’engazonnement et d’ensemencement de prairies fleuries;— plantation d’arbres (y compris tuteurs et tuyau arrosage), de graminées et de plantes vivaces;— mise en place d’une couverture de sol (paillis);— travaux d’entretien et de 1er établissement d’engazonnements, de prairies fleuries, d’arbres, de graminées et de vivaces;— évacuation de déchets.

title: Lot 3 — travaux de construction d'une superstructure sur le plateau de la gare

description: Le présent lot concerne la réalisation de la superstructure de l'auvent en éléments préfabriqués (arrivée passage sous-voies et auvent métallique) liée à la mise en adjudication des projets d’aménagement du boulevard et de la gare des bus.Condition suspensive: la notification du lot 3 est conditionnée à la nécessité pour la Ville de Tournai d’obtenir le permis d'urbanisme introduit par la SNCB pour les travaux relatifs à la partie tunnel sous la gare SNCB.Le présent lot concerne les principaux postes suivants:— une superstructure (Portico) en acier;— infrastructure en béton armé (étanchéité, armature, balustrades en verre, luminaires…).

title: Travaux pour le réaménagement, la revitalisation et le développement du site du plateau de la gare, de la Place Crombez et de la Rue Royale de la Ville de Tournai

description: Objet des travaux: le marché présent consiste à exécuter les travaux pour le réaménagement, la revitalisation et le développement du site du plateau de la gare, de la Place Crombez et de la Rue Royale de la Ville de Tournai et toutes les opérations nécessaires à la bonne exécution de ces travaux suivant les règles de l’art, plans et spécifications de ce cahier spécial des charges.Au sein du site du projet on trouve trois espaces qui font l’objet des travaux repris ci-dessous et auxquels fait référence dans le présent cahier des charges: la Rue Royale, la Place Crombez: comprend les rues et le parking, le Parc Crombez: comprend la zone de parc et le plateau de la gare: comprend la zone entre la gare et le boulevard.Préalablement au présent marché, une remise en état de tous les réseaux enterrés a été mené sur l’ensemble du périmètre d’intervention.Une 1re division de travaux consistera à remettre à neuf l’ensemble du rés… (voir documents du marché).

Ipalle SCRL

street: CHEMIN DE L'eau VIVE 1

Ville de Tournai

street: Rue Saint-Martin 52


name: Elia System Operator S.A. (member of the Elia group)

street: Culliganlaan 1G Prater Building


name: SPF FIN service d'encadrement secrétariat et logistique

title: Marché passe par adjudication ouverte ayant pour objet le déménagement de différents services du service public fédéral finances situes dans plusieurs bâtiments de la région liegeoise vers le bâtiment sis Rue de Fragnée 2 à 4000 Liège – lot 2

description: La tranche ferme a pour objet: le déménagement de différents services du service public fédéral finances situés dans plusieurs bâtiments de la région liégeoise vers le bâtiment SIS, Rue de Fragnée 2 à 4000 Liège (mouvements 4 à 7).Les tranches conditionnelles ont pour objet: le déménagement de différents services du service public fédéral finances situés dans plusieurs bâtiments de la région liégeoise vers le bâtiment SIS, Rue de Fragnée 2 à 4000 Liège (chaque mouvement (8 à 16) est une tranche conditionnelles).

description: Le déménagement de différents services du service public fédéral finances situés dans les bâtiments SIS Rue Paradis 1, Rue Paradis 3, Rue de Fragnée 40, Avenue Blonden 88, Rue Rennequin Sualem 28-30 à 4000 Liège et Rue Large 59 à 4032 Chênée vers le bâtiment SIS, Rue de Fragnée 2 à 4000 Liège (mouvements 1 à 3).

title: Marché passe par adjudication ouverte ayant pour objet le déménagement de différents services du service public fédéral finances situes dans plusieurs bâtiments de la région liegeoise vers le bâtiment sis Rue de Fragnée 2 à 4000 Liège – lot 1

title: Marche passé par adjudication ouverte ayant pour objet le déménagement de différents services du service public fédéral finances situes dans plusieurs bâtiments de la région liégeoise vers le bâtiment SIS, Rue de Fragnee 2A, 4000 Liège.

description: Marché passe par adjudication ouverte ayant pour objet le déménagement de différents services du service public fédéral finances situes dans plusieurs bâtiments de la région liégeoise vers le bâtiment SIS, Rue de Fragnee 2A, 4000 Liège.

street: North Galaxy, tour B04, Bd du Roi Albert II, 33 boîte 961

SPRL Mozer-Moving International

street: Rue Walthère Dewé 143

Potiez-Deman NV

street: Bazellaan 8


name: MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services

awardCriteriaDetails:
prix: 60
Technique et Logistique: 60

street: rue d'Evere 1

Broadcast Partners

street: Axelsestraat 58


title: Leningen ter financiering van de structurele financieringsbehoeften in 2013

description: Leningen lootijd 20 jaar.

title: Leningen lootijd 20 jaar

description: Leningen lootijd 20 jaar.

title: Leningen lootijd 20 jaar

description: Leningen lootijd 20 jaar.

title: Leningen lootijd 20 jaar

description: Leningen lootijd 20 jaar.

title: Leningen lootijd 20 jaar

description: Leningen lootijd 20 jaar.

title: Leningen lootijd 15 jaar

description: Leningen lootijd 15 jaar.

title: Leningen lootijd 10 jaar

description: Leningen lootijd 10 jaar.

title: Leningen lootijd 5 jaar

description: Leningen lootijd 5 jaar.

title: Leningen ter financiering van de structurele thesauriebehoeften in 2013.

Dienst Financiële Planning

street: Woodrow Wilsonplein 1

Belfius Bank

street: Pachecolaan 44


description: Acquisition de consommables informatiques liés aux systèmes d'impression et nécessaires aux différents services et établissements provinciaux-marché stock de 2 ans.

Province de Liège — Collège provincial

street: Rue Georges Clémenceau, 15


title: Marché d'assurances Soins de Santé

description: Marché qui porte sur l'attribution de l'assurance collective soins de santé (hospitalisation, frais ambulatoires)

Ipalle

street: Chemin de l'Eau Vive 1


name: MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support Systems

title: L’acquisition de 9 véhicules blindés d’évacuation logistique (Protected Evacuation Vehicle).

description: L’acquisition de 9 véhicules blindés d’évacuation logistique (Protected Evacuation Vehicle), combinaisons detracteur-semi-remorque, et la conclusion d’un contrat ouvert pluriannuel pour l’assistance technique.

awardCriteriaDetails:
Prix: 60
Qualité: 40

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29

DAF trucks N.V.

street: Hugo van der Goeslaan 1


title: Raamovereenkomst voor leveren van brandstoffen en elektrisch laden in België via hybride tankkaarten.

description: De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen en elektrisch laden in België via hybride tankkaarten. Door middel van de betreffende hybride tankkaart beschikt de gebruiker over de mogelijkheid om brandstoffen te tanken (bv. in geval van een hybride voertuig – het betreft het gedeelte ‘brandstoffen’ van de hybride tankkaart) dan wel elektrisch te laden (bv. in geval van een batterij elektrisch voertuig – het betreft het gedeelte ‘elektrisch laden’ van de hybride tankkaart).

Vlaamse Overheid

street: Havenlaan 88 bus 60

Het Facilitair Bedrijf

street: Havenlaan 88 bus 60 - 1000 BRUSSEL

G&V SERVICESTATIONS

street: VREDESTRAAT 53


awardCriteriaDetails:
prijs: 40
technische waarde en kwaliteit: 40
suggesties: 40

Rustoord Sint-Augustinus vzw

street: Mgr. Senciestraat 4

Alcomel nv

street: Essenschotstraat 9


title: Centraal management systeem voor beheer bedrijfsregels

description: Centraal systeem voor het beheer van bedrijfsregels (Business Rules Management System — BRMS-software). De installatie van de BRMS-software dient te gebeuren op de servers van de Belgoprocess/NIRAS IT-systemen. NIRAS is het moederbedrijf van de aanbestedende overheid.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Centraal Management systeem voor beheer bedrijfsregels

description: Zie II.2.4

BELGOPROCESS NV

street: Gravenstraat 73


name: RW-SpW-DO202 — direction de la gestion des voies navigables

title: Fourniture et mise en place sur le réseau navigable de Wallonie de classe IV et plus d'un système de géo localisation de bateaux: Automatic Identification System — AIS.

description: Le présent marché a pour objet la fourniture et la mise en place sur le réseau navigable de Wallonie d'un système de géo localisation de bateaux: Automatic Identification System — AIS.La direction générale de la mobilité et des voies hydrauliques (DGO2) gère la navigation sur le réseau intérieur wallon et agit quotidiennement en faveur de son développement comme mode de transport alternatif, outil de développement durable et de mobilité.La DGO2 souhaite mettre en place les services d'information fluviale (SIF) conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur:1. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure;2. Les avis à la batellerie;3. Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux;4. La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.Le présent cahier des charges a pour objet de décrire les études, fournitures et travaux à la charge de l'Entreprise pour réaliser la mise en œuvre de l'AIS sur le réseau navigable wallon représentant 365,1 km au gabarit européen de classe IV et supérieure.Il indique les garanties techniques de construction, le fonctionnement et les performances auxquelles les matériels devront satisfaire, il précise l'étendue des contrôles à effectuer et définit les tolérances sur les garanties au-delà desquelles les matériels pourront être refusés ou acceptés moyennant l'application de pénalités.La totalité de la fourniture livrée et des prestations effectuées devra permettre de disposer d'un ensemble fonctionnel complet, au fonctionnement irréprochable, capable de remplir le rôle industriel qui lui est assigné.L'adjudicataire réalisera l'ensemble des études d'exécution détaillées permettant d'atteindre ces objectifs. Il ne pourra se prévaloir d'une description du cahier spécial des charges ou des documents annexes pour ne pas respecter strictement les normes en vigueur ou requises et/ou les règles de l'art.Le délai d'exécution est de 36 mois. Les postes 1, 2, 3 et 4 de l'inventaire doivent être réalisés dans un délai de rigueur de 24 mois.

street: Boulevard du Nord 8


title: Gewaarborgd inkomen

title: Arbeidsongevallen en Omnium dienstverplaatsingen

title: CD000623 – Verzekeringen Arbeidsongevallen, Dienstverplaatsing en Gewaarborgd inkomenI.

description: Het afsluiten van een verzekeringspolis arbeidsongevallen (perceel 1 — sectie 1), omnium dienstverplaatsingen (perceel 1 — sectie 2) en gewaarborgd inkomen (perceel 2).

awardCriteriaDetails:
Prijs: 65
Dienstverlening: 20
Effectiviteit: 10
Garantie v.d. waarborgen: 5

Digipolis

street: Bellevue 1

Belfius Verzekeringen

street: Galileelaan 5

Axa

street: Vorstlaan 25


title: Raamovereenkomst voor externe ondersteuning — tekenaar.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 50
Flexibiliteit, werkwijze en beschikbaarheid: 50
Verminderingspercentage: 10

Antwerpen

street: Grote Markt 1

Evolta Engineers NV

street: Konngsstraat 270


awardCriteriaDetails:
Prijs:: 88
Financiële bijstand en ondersteuning:: 88
Administratieve dienstverlening:: 88

Gemeente Schelle

street: Fabiolalaan 55

Dexia Bank NV

street: Pachecolaan 44


title: Aangaan van leningen

description: Aangaan van leningen.

OCMW Wuustwezel

street: Gasthuisstraat 11


title: Oxygénothérapie de longue durée à domicile par oxygène liquide

description: voir II.2.1

title: Oxygénothérapie de longue durée à domicile par oxyconcentrateur

description: voir II.2.1

title: Oxygénothérapie de longue durée à domicile. - Procédure négociée directe avec publication préalable

description: voir II.1.1

Association iris-Achats

street: Rue Dejoncker 46 5ème étage\Dejonckerstraat, 46 5de verdiep

Linde Homecare Belgium Sprl

street: Quai de Marche en Pré, 2

Vivisol B

street: Zoning Ouest 14


title: Nouvel hôpital Chirec sur le site Auderghem (Delta) — lot 5 HVAC

title: Nouvel hôpital Chirec sur le site Auderghem (delta) - Lot 5 HVAC.

description: Ce marché fait partie de la construction d'un nouvel hôpital du Chirec de 100. 000 m² sur 4 niveaux hors sol + cabanon technique et 2 niveaux en sous-sol.Seuls les lots suivants sont définis:Lot 1 — gros-œuvre (déjà attribué);Lot 2  —  façades (adjudication en cours);Lot 3  —  chapes;Lot 4  —  sanitaires;Lot 5  —  HVAC;Lot 7  —  électricité HT et BT;Lot 8  —  fluides médicaux;Lot 9  —  ascenseurs  —  monte-charge;Lot 10  —  pneumatique;Lot 11  —  cabines sanitaires;Lot 12  —  cloisons, enduits, cimentage, plafonds et faux-plafonds;Lot 13  —  faux-plafonds métalliques et fibres.;Lot 14  —  revêtements de sol durs, souples et faux planchers;Lot 15  —  parachèvements «spécifiques» (QOP, USI…);Lot 16  —  ferronneries;Lot 17  —  menuiseries.Les autres lots seront définis ultérieurement.Valeur estimée des travaux hors TVA: fourchette entre 150 000 000 et 200 000 000 EUR.Début chantier global: 1.9.2013.Fin chantier global: 31.12.2016.Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Assar Architects SPRL.

Chirec

street: Boulevard du Triomphe, 201

SM Cegelec — Close — Cofely Axima

street: Boulevard de la Woluwe 60


title: Opdracht voor het leveren en onderhouden van een digitaal informatiesysteem.

description: De inschrijver moet een totaaloplossing aanbieden voor een digitaal informatiesysteem voor de gebouwen van het Vlaams Parlement. Het systeem moet toelaten om informatiepagina's aan te maken, die pagina's centraal te beheren en weer te geven op circa 33 beeldschermen verspreid geplaatst over de beide gebouwen van het Vlaams Parlement. Na de levering en plaatsing van het digitaal informatiesysteem kan de opdrachtnemer belast worden met het onderhouden van het digitaal informatiesysteem.

Vlaams Parlement

street: Leuvenseweg 86

De Vries Projekt Design B.V.

street: Park Forum 1037


description: Le présent marché est un marché de service qui porte sur l'entretien des espaces verts, la propreté, le brossage, et le curage sur le district autoroutier de Liège.

title: Autoroutes A26 et A602, y compris la liaison E25/E40 — bail d'entretien des espaces verts, de propreté, de brossage, et de curage

SOFICO

street: Rue du Canal de l'Ourthe, 9/3


title: Levering van elektriciteit

description: Gemeente Zoersel, Levering van elektriciteit aan installaties en gebouwen en openbare verlichting van de gemeente, OCMW en bijkomende besturen.

Gemeente Zoersel

street: Handelslei 167


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

description: OPENBARE PROCEDURE VOOR AANNEMING VAN WERKEN

title: Plaatsen van geluidsschermen langs de R6 te Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden Perceel 1: Uitvoeren van milderende maatregelen uit de ProjectMER van de R6 Perceel 2: Plaatsen van de geluidswerende constructies langs de R6 thv Kasteellaan/Donk

description: De opdracht omvat hoofdzakelijk:- Het uitvoeren van de noodzakelijke rooiwerken van bomen en struiken in de werfzone;- Het verwijderen van hectometerpalen, katafootpalen, wildschermen en vangrails- Het verplaatsen van verticale signalisatie- De diverse voorbereidende werken en grondwerken;- Het verzekeren van de waterafvoer;- Aanleggen van poelen- Het aanleggen van funderingen en verhardingen als funderingssokkel;- Het leveren en plaatsen geprefabriceerde geluidsschermen inclusief veiligheidsstootband- Het uitvoeren van een persing- Het aanbrengen van diverse types wegsignalisatie (deels herbruik);- De opmaak van het as-built dossier;- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

street: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41


title: N°Pharmacie/2013 – 2016/Marche en Famenne

title: N°Pharmacie/2013 – 2016/Marche-en-Famenne.

description: Le présent marché porte sur la préparation, la délivrance et la livraison de médicaments par un pharmacien ou un assistant en pharmacie aux patients détenus à la prison de Marche-en-Famenne pour le compte de la Direction générale EPI – établissements pénitentiaires.

DG établissements pénitentiares

street: Quai de Willebroeck 33

Cedalphar SPRL

street: Rue du Commerce 32


title: Applicatiestreaming

description: Het voorwerp van de opdracht betreft het leveren van een off the shelf softwarestreaming platform..Algemene en informatieve beschrijving van de dienst:Thomas More wenst een applicatieplatform te implementeren waarmee bestaande software naar personeelsleden en studenten kan gestreamd worden.1. Omwille van de kost moet de oplossing de mogelijkheid bieden om maximaal gebruik te maken van de aanwezige hardwareresources van de gebruikerspc en zo weinig mogelijk van de backend IT-infrastructuur op Thomas More..2. Er moet een uniek portaal ter beschikking zijn van waaruit alle software kan gestreamd worden volgens alle verschillende distributiemechanismen van Thomas More. Het portaal moet toelaten dat eindgebruikers software waarop ze gebruiksrecht hebben kunnen kiezen en installeren op hun eigen pc afhankelijk van contextfactoren zoals plaats, device-eigenaarschap enz.3. De oplossing moet on premise kunnen geïnstalleerd worden om zonder extra kost maximaal gebruik te maken van de aanwezige campus/hogeschool licenties en om de bestaande iT infrstructuur maximaal te valoriseren zonder veel bijkomende investeringen.4. Het platform moet mogelijkheden bieden tot analyse en rapportage van app- streamingverbruik, inclusief het verbruik van educatieve licenties.Belangrijk: de dienstverlener zal, indien gegund, ten allen tijde conformiteit moeten waarborgen van zijn oplossing t.a.v. de geldende Europese privacywetgeving inzake databescherming. Uiteraard is alle vigerende wetgeving steeds van toepassing.

title: Applicatiestreaming

description: Zie II.2.4

procurementMethod: direct

Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw

street: Zandpoortvest 60

Thomas More Kempen vzw

street: Kleinhoefstraat 4

street: 1200 Century Way, Thorpe Business Park,

postalCode: LS15 8ZA

countryName: UK


name: Université catholique de Louvain - Service des Achats

description: Le présent marché a pour objet la livraison / mise à disposition et la gestion d'abonnements à des journaux, revues et ouvrages, d'éditeurs belges et étrangers, commandes permanentes, numéros isolés, tous supports confondus.

title: UCL SA 2023.04 : ACCORD-CADRE AYANT POUR OBJET LA LIVRAISON / MISE À DISPOSITION ET LA GESTION D'ABONNEMENTS À DES JOURNAUX, REVUES ET OUVRAGES, D'ÉDITEURS BELGES ET ÉTRANGERS, TOUS SUPPORTS CONFONDUS

street: Place de l'Université, 1

name: Isabelle Bernard et Marie Maerevoet (marie.maerevoet@uclouvain.be)


name: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) Dienst aankoop & logistiek

title: La conclusion d'un accord-cadre pour la livraison de pièces de rechange et les interventions nécessaires pour assurer l'entretien des camions Volvo de la STIB.

description: Het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van wisselstukken en de eventuele noodzakelijke interventies voor het onderhoud van de VOLVO-vrachtwagens van de MIVB. Om immobilisatie van de betrokken voertuigen tot een minimum te beperken dienen de leveringen binnen de 24h00 na bestelling uitgevoerd te worden.

street: Koningsstraat 76

VOLVO GROUP BELGIUM

street: Smalleheerweg 31


awardCriteriaDetails:
Technische eigenschappen: 40
Kostprijs: 40
Bedrijfszekerheid en uptime waarborg: 40
Patientveiligheid: 40

AZ Sint-Jan AV

street: Ruddershove 10

Siemens

street: Marie Curie square 30


title: School- en bureaumateriaal voor KOBA Metropool

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Metropool.

title: School- en bureaumateriaal voor KOBA Noordkant

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Noordkant.

title: School- en bureaumateriaal voor KOBA Zuiderkempen

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Zuiderkempen.

title: School- en bureaumateriaal voor KOBA Voorkempen en KOBA vzw

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Voorkempen en KOBA vzw.

title: School- en bureaumateriaal voor KOBA de Nete

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA de Nete.

title: School- en bureaumateriaal voor KOBA Noorderkempen

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Noorderkempen.

title: School- en bureaumateriaal voor KOBart

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBart.

title: School- en bureaumateriaal voor KOBA Zuidkant

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Zuidkant.

title: School- en bureamateriaal voor KOBA Hoogstraten

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Hoogstraten.

title: Raamovereenkomst voor het aankopen van school- en bureaumateriaal

description: Aankopen van school- en bureaumateriaal.

Koba VZW

street: Nooitrust 4


De Lijn

street: Motstraat 20

Igepa Belux

street: Nijverheidslaan 4


description: Accord-cadre pour la fourniture de matériel HVAC et sanitaire pour les centres techniques de la direction Stations.

title: C99/0000528709 — Matériel sanitaire et HVAC pour les centres techniques Stations de la SNCB.

description: Fourniture (y compris la possibilité d’enlèvement par nos soins chez le candidat) de matériel sanitaire et HVAC pour les centres techniques de la division Stations de la SNCB. Marché divisé en 6 lots (voir guide de selection).

SNCB-Procurement

street: Avenue de la Porte de Hal 40


title: Vervangen van onderdelen binnen het Patiënt Monitoring Platform

description: zie II.2.4

vzw Jan Yperman Ziekenhuis

street: Briekestraat 12

Acertys Healthcare NV

street: Oeyvaersbosch 12


description: Het doel van deze aanneming is om bestaande leuningen te vervangen door nieuwe. Op de meeste bruggen worden de bestaande dekstenen vervangen door nieuwe dekstenen.

title: Vervanging van brugleuningen in Antwerpen

street: Lange Kievitstraat 111–113, bus 41

Renotec nv

street: Acaciastraat 14c


description: Ontwerpen van een schoolgebouw.

title: Prijsvraag voor bouwen schoolgebouw

description: Stopzetting

VZW Vrije Technische Scholen

street: Breedstraat 94


CHR de la Citadelle

street: Bd du 12ème de Ligne, 1

Electrabel Customer Solutions S.A.

street: boulevard du Régent, 8


title: IGEAN MV - levering: chemicaliën 2024 - 1

description: technisch ijzersulfaat

title: IGEAN MV - levering: chemicaliën 2024 - 2

description: technisch azijnzuur

title: IGEAN MV - levering: chemicaliën 2024 - 3

description: poly-aluminiumchloride

title: Leveren van chemicaliën

description: De opdracht bestaat uit de levering van chemicaliën voor de vergistingsinstallaties en de waterzuiveringsinstallatie gelegen aan de Oostmalsebaan 72A te 2960 Brecht.

IGEAN Milieu & veiligheid

street: Doornaardstraat 60


awardCriteriaDetails:
Prijs: 88
Financiële bijstand en ondersteuning: 88
Te leveren administratieve dienstverlening: 88

Gemeentebestuur Laakdal

street: Kerkstraat 21

Dexia Bank NV

street: Pachecolaan 44


title: Meerjarige open overeenkomst voor de realisatie van een communicatieplatform voor een periode van 5 jaar.

description: Het voorwerp van deze opdracht is het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor de realisatie van een communicatieplatform voor een periode van 5 (vijf) jaar.De PZ Voorkempen wenst haar LAN-infrastructuur te vernieuwen en uit te breiden met nieuwe functionaliteiten (voice - media - data - mobiel internet). Aanleiding is de aankoppeling van een aantal sites op glasvezel. De inschrijver dient een oplossing voor te stellen om een volledig netwerk voor alle sites van de PZ Voorkempen te realiseren waarbij degelijk, performant, redundant, schaalbaar, beveiliging, beschikbaarheid en beheersbaarheid sleutelwoorden dienen te zijn. Op termijn zal de volledige ICT-backbone van de PZ Voorkempen vernieuwd zijn.Het opdrachtgevend bestuur houdt zicht het recht voor om de realisatie van het volledige communicatieplatform op eigen ritme te bepalen en om naar eigen inzichten bepaalde functionaliteiten van het communicatieplatform niet te implementeren.Voor een nadere omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het derde deel van voorliggend lastenboek.

PZ Voorkempen

street: Antwerpsesteenweg 86/1

Belgacom

street: Roderveldlaan 2


title: Geschikmaken van klassen tot polyvalente ruimte.

description: CopyCopyVervangen van buitenschrijnwerken door PVC-ramen en Alu. deuren-met verbeterd dubbel glas, isolatiewerken, voorzetwanden en lichte scheidingswanden.

VZW Katholieke Basisscholen van Wervik

street: Magdalenastraat 13

Bureel arch. Willy Lannoy

url: http://Magdalenastraat 13 8940 Wervik


title: Assurances destinées au CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes (année 2022 — un an reconductible trois fois)

description: Voir II.2.1).

title: Assurances destinées à l'Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes (année 2022 — un an reconductible trois fois)

description: Voir II.2.1).

title: Assurances destinées à l'Administration communale et au CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes (année 2022 — un an reconductible trois fois)

description: Le marché de services porte sur la conclusion d'assurances et est repris sous le code CPV 66510000-8 Services d'assurances.Le présent marché est un marché conjoint occasionnel passé par l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes à son profit et à celui du CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes.  La durée est d'une année (2022) avec trois reconductions annuelles tacites possibles.Le marché porte sur les volets d'assurances 1 à 4 : - Volet 1 : Dégâts matériels1. Incendie et périls connexes2. Tous risques électroniques3. Assurance tous risques (chapiteaux)4. Assurance tous risques y compris bris de machines 5. Assurance tous risques chantiers6. Assurance tous risques valeurs- Volet 2 :  Responsabilité civile7. Responsabilité civile générale8. Responsabilité civile des mandataires9. Responsabilité civile objective10. Assurance scolaire11. RC ...(voir documents du marché)

Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes

street: Chemin d’Oultre-Heure 20

Ethias SA

street: Rue des Croisiers, 24


title: Aanstellen ontwerper Langblokken

description: Het betreft een opdracht van diensten met als voorwerp het vooronderzoek, het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken van de interne renovtie van de 4 sociale woonblokken, met 689 wooneenheden, in de Groenendaallaan 230 tem 387 te Antwerpen-Luchtbal.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — aanstellen ontwerper Langblokken.

description: Het betreft een opdracht van diensten met als voorwerp het vooronderzoek, het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding der werken van de interne renovatie van de 4 sociale woonblokken, met 689 wooneenheden, in de Groenendaallaan 230 tem 387 te Antwerpen-Luchtbal.

awardCriteriaDetails:
Functionaliteit en het gebruikscomfort m.b.t. de beoogde doelstellingen en normen: 50
Prijs-kwaliteitsverhouding en de onderhoudsvriendelijkheid van voorgestelde oplossingen, materialen en technieken, duurzaamheid en de kwaliteit van de voorgestelde bouwtechnische concepten: 40
Op de aanpak, de modaliteiten en de uitvoeringstermijnen van de ontwerpopdracht zoals ingevuld in het typecontract: 10

Woonhaven Antwerpen

street: Jan Denucéstraat 23

Vanhecke & Suls / A2D Architects

street: Schoonselstraat 5


title: Programma tot uitgifte van 2 programma's gedematerialiseerde thesauriebewijzen voor een totale nominale waarde van 75 000 000 EUR door de stad Mechelen en van 25 000 000 EUR door het OCMW Mechelen.

description: Voorliggende financieringswijze betreft de mogelijkheid, naar keuze van de besturen, tot het oprichten van twee thesauriebewijzenprogramma ‘s voor een bedrag van maximaal 75 000 000 EUR uit te geven door de Stad Mechelen en 25 000 000 door het OCMW Mechelen.De effecten of thesauriebewijzen zullen onder de vorm van een commercial paper programma (kortlopende thesauriebewijzen) op de markt worden aangeboden. Medium Term Notes (langlopende thesauriebewijzen) zijn uitgesloten.De referentie voor de thesauriebewijzen is de korte termijn Euribor referentierentevoet waarvan de meest courante zullen zijn 1, 3 of 6 of 12 maanden, gekoppeld aan de uitgifteprijs.De minimaal verplichte taken van de inschrijver bij de uitgifte worden hierna beschreven.Het programma van de stad is bestemd voor financiering van buitengewone of investeringsuitgaven door de Stad Mechelen, inbegrepen eventuele financiering van investeringen van de ééngemeente-politiezone Mechelen en de interne of externe verzelfstandigde agentschappen van de stad.Het programma van het OCMW is bestemd ter financiering van de investeringsuitgaven van het OCMW.Met het oog op de financiering van de beschreven investeringen, beogen de besturen via deze vlottende kortetermijn financiering een optimalisering en diversificatie van hun schuldpositie te bewerkstelligen.Het doel is om een gedetailleerd voorstel te ontvangen, opgesplitst over de beide programma’s, en rekening houdend met de beoogde doelstelling en modaliteiten. Deze opdracht kan onderverdeeld worden in verschillende aspecten:— het opzetten van het programma o de plaatsing van een uitgifte o de clearing van de geplaatste thesauriebewijzen.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 90
Ervaring: 10

Stad Mechelen

street: Grote Markt 21

Dexia Bank NV

name: Jan Bauwens (Senior Projectleider-Technical Team)


title: Racks et câblage (lot 4).

description: Le présent marché a plusieurs objets et est divisé en différents lots qui visent chacun l’établissement d’un accord-cadre pour la fourniture de matériel de câblage, de racks et services associés.— lot 1: racks + in row cooling (marché de fournitures),— lot 2: unité intelligente de distribution électrique et ‘power distribution unit’ passif (marché de fournitures),— lot 3: système de transfert statique d’énergie (marché de fournitures),— lot 4: câblage data et électrique (marché de travaux).

awardCriteriaDetails:
Le degré de conformité avec les: 10
Le degré de conformité avec les besoins de niveau 1, 2 ou 3. Critère subdivisé en éléments de poids égaux:évaluation de la façon d’appréhender un projet de câblage et les délais.: 15
Les services offerts et leur qualité. Ce critère est subdivisé en éléments de poids égaux: la garantie et la documentation: 10
Le coût global d'acquisition et d'exploitation sur la durée de l'accord-cadre. Ce critère subdivisé est basé sur: le modèle Inventaire des prix Lot 4 repris à l’Annexe1 « Câblage Data Center » (30 %), le modèle Inventaire des prix Lot 4 repris à l’Annexe 1 « Câblage bâtiment » (30 %), Consultance (5 %): 65

Smals

street: avenue Fonsny 20

Getronics Belgium

street: De Kleetlaan 12 B


title: Fourniture d'imprimés, enveloppes, papiers, documents

description: fourniture d'imprimés, enveloppes, papiers, documents

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

CHR de la Citadelle

street: Boulevard du 12e de Ligne 1

GS

street: Rue du Vertbois 11 bte 20 B

De Vroede Enveloppen

street: Laurys Gewastraat 73A

ELEP

street: Kerkhovensesteenweg 92


title: Perceel 1: mobiele telefonie incl indoor coverage

description: — Mobiele spraakdiensten (abonnementen, nationale gesprekken, internationale en roaming gesprekken, SMS, MMS, [...]),— Mobiele datadiensten (abonnementen, opties, nationaal en roaming dataverkeer),— Oplossingen om de indoor dekking in Emmaüs gebouwen te verbeteren waar nodig voor de Emmaüs fleet,— Nummerbehoud,— Platform voor centraal beheer,— Met de nadruk op flexibele oplossingen voor huidig verbruik, maar ook toekomstig verbruik,— Mobiele toestellen aankoop en onderhoud,— Mobiele toestellen (zowel smartphone als gsm toestellen).Het belprofiel en dataverbruik van Emmaüs is uitgesproken nationaal georiënteerd.

title: Perceel 2: vaste telefonie

description: Dit perceel omvat:— infrastructuur (SIP trunks, ISDN-30 en ISDN-2 verbindingen, PSTN-lijnen en bijhorende nummerreeksen),— uitgaande telefonieverkeer (nationale en internationale gesprekken),— inkomend telefonieverkeer,— nummerbehoud,— centraal beheerplatform.De oplossing moet flexibel meegaan met de behoefte van Emmaüs. Het belprofiel van Emmaüs is uitgesproken nationaal.

title: Perceel 3: huis tuin en keuken abonnementen voor TV en internet + TV abonnementen

description: Dit perceel omvat:— verlenen van advies,— huis tuin en keuken abonnementen voor TV en internet (voor de niet-ziekenhuizen),— TV abonnementen,— aanleg infrastructuur,— optimalistatie van de fleet van Emmaüs.Deze oplossing is flexibel naar de toekomstige behoefte van Emmaüs.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — telecommunicatie

description: Emmaüs wenst een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van telecommunicatiediensten. De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:— perceel 1: mobiele telefonie, mobiele toestellen en indoor coverage,— perceel 2: vaste telefonie,— perceel 3: TV abonnementen + huis tuin en keuken abonnementen voor TV en internet.

EMMAUS VZW

street: Edgard Tinellaan 1c


name: Université de Liège, service des marchés

awardCriteriaDetails:
Critère de qualité d'une étude de faisabilité: 60
Critère d'organisation de la mission: 60

street: rue de l'Aunaie, 28, bâtiment B38A

ASSM DETHIER LEMAIRE

street: rue Fabry 42


title: Raamovereenkomst voor het leveren van bouwmaterialen, vloer- en wandtegels en pleistermaterialen.

Stad Gent

street: Botermarkt 1

De Rocker NV

street: Gentbruggestraat 146A


title: Bouwen van elektrotechnische installatie met betrekking tot een schoolcomplex voor lager onderwijs.

description: Nieuwbouw elektrotechnische installatie voor lagere school Molenstraat 8, 3550 Heusden-Zolder.

VZW Katholiek Basisonderwijs Zolder

street: Dorpsstraat 77


description: Voir le cahier spécial des charges.

description: L’acquisition et l’entretien d'un camion-citerne au profit de la direction de l'appui aérien de la police fédérale rédigé sur base de la loi du 17.6.2016 (secteurs classiques).

Police Fédérale Service Procurement

street: Avenue de la Couronne, 145A


description: Het voorwerp van de opdracht is een raamcontract voor de levering van kantoormateriaal op de verschillende leveradressen binnen de Universiteit Antwerpen.De Universiteit Antwerpen is een organisatie met ca. 5000 personeelsleden die verspreid zitten over verschillende campussen. De bedoeling van deze raamovereenkomst bestaat erin om al deze medewerkers doorlopend in het nodige bureaumateriaal te kunnen voorzien.

title: Raamcontract kantoormateriaal

Universiteit Antwerpen

street: Prinsstraat 13


title: Leningen ter financiering van buitengewone uitgaven

description: Algemene offerteaanvraag: aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven ten bedrage van 8 000 000 EUR.

awardCriteriaDetails:
Kostprijs van de financiering: 90
Financiële bijstand en informatorische ondersteuning (cfr art.24): 10

Stad Maaseik

street: Lekkerstraat 10

Belfius Bank NV

street: Pachecolaan 44


title: Sacs poubelles en PEBD destinés à la fraction restante dans le cas d'une collecte séparée

description: Ces sacs comportent des inscriptions identifiant la commune destinataire.

title: Sacs poubelles compostables destinés à la collecte sélective des déchets biodégradables

description: Ces sacs comportent des inscriptions identifiant la commune destinataire ainsi que des sachets biodégradables pour la pré-collecte des déchets ménagers organiques.

title: Lot 4 - Sacs poubelles en polyéthylène haute densité de 60 litres, 120 litres et 240 litres destinés à la collecte sélective de PMC

description: Voir II.2.1).

title: Sacs poubelles en PEBD de 240 litres, 140 litres et 60 litres destinés à la collecte sélective de déchets recyclables

description: Ces sacs comportent des inscriptions identifiant la matière qu'ils peuvent contenir.

title: Fourniture de sacs poubelles compostables et de sacs poubelles en PE

description: Le présent marché a pour objet les fournitures décrites ci-après:— sacs poubelles compostables destinés à la collecte sélective des déchets biodégradables, comportant des inscriptions identifiant la commune destinataire & sachets biodégradables pour la pré-collecte des déchets ménagers organiques (lot 1),— sacs poubelles en polyéthylène basse densité destinés à la fraction restante dans le cas d’une collecte séparée, comportant des inscriptions identifiant la commune destinataire (lot 2),— sacs poubelles en polyéthylène basse densité de 240 l, 140 l et 60 l destinés à la collecte sélective de déchets recyclables (lot 3),— sacs poubelles en polyéthylène haute densité de 60 l, 120 l et 240 l destinés à la collecte sélective de PMC (lot 4).

AIVE — secteur valorisation et propreté

street: Drève de l'Arc-en-Ciel 98

Powerpack NV

street: Toekomstlaan 18

The Compost Bag CY

street: Tildonksesteenweg 171

Jemaco SA

street: rue Gabriel de Moriamé 19

Sphere Belgium

street: Avenue Louise 222


title: Onderhoud openbaar groen

description: Voorwerp van deze diensten: TD. Onderhoud openbaar groen 2022-2025.Plaats van dienstverlening: stad Blankenberge, Technische Dienst, Scharebrugstraat 110 te 8370 BlankenbergeDeze opdracht betreft het onderhoud van een deel van het groenareaal van de stad.De opdracht bestaat uit 2 verschillende zaken:Groenonderhoud : De uit te voeren opdracht omvat:• het maaien en opvangen van gazons;• het afranden van gazons;• het hakken en onkruidvrijhouden van beplantingen;• het scheren van massieven;• het scheren van hagen en onkruidvrijhouden der haagvoetenOnkruidbestrijdingPer specifieke locatie wordt er een beeldklasse cfr de CROW indeling vastgelegd. Het is aan de aannemer om een keuze te maken inzake de te gebruiken methode en frequentie om deze beeldkwaliteit te behouden.De basisovereenkomst heeft een duur van 12 maanden en is dan 3 x verlengbaar, telkens met een periode van 12 maanden.De verlenging gebeurd schriftelijk en wordt 3 maanden voor het beëindigen van de voorgaande overeenkomst beslist.

title: TD. Onderhoud openbaar groen 2022-2025

description: zie II.2.4

Stad Blankenberge

street: J.F. Kennedyplein 1

Daniel Seru En Zonen NV

street: Bedrijvenlaan 14


title: Marché de services relatif à la gestion de la cuisine de la MRPA/MRS du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode.

description: Gestion et préparation des repas pour les résidents de la MRPA/MRS, personnel du CPAS et repas externes.

awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre: 50
Les mesures proposées pour assurer la continuité du service: 20
Les animations et buffet à thème proposées: 20
Un plan de réduction progressif des déchets alimentaires et non alimentaires résultant de la préparation des repas sur place: 10

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode

street: Rue Verbist 88


name: Organisme national des déchets radioactifs et de matières fissiles enrichies

title: Nomination d'un bureau d'étude pour l'étude, la conception et le suivi d'un nouveau.

description: Nomination d'un bureau d'étude pour l'étude, la conception et le suivi d'un nouveau bâtiment d'entreposage de collis non conformes sur le site de BP1 à Dessel.

street: Avenue des Arts 14

Grontmij

street: Herkenrodesingel 8B


title: Lijmen, tapes.

title: Lijmen, tapes.

description: Lijmen, tapes.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 50
Kwaliteit van het product en de verpakking: 30
Milieuvriendelijkheid van het product: 20

Antwerpen

street: Grote Markt 1

Galler

street: Italiëlei 22


name: Institut royal des sciences naturelles de Belgique

description: Lot 1 : Monitoring du réseau et du centre de donnéesLe présent lot couvre la fourniture d'un système de monitoring puissant et personnalisable dans le cadre d'un modèle de service géré. Ce système sert à la supervision du temps de fonctionnement et à l'établissement de rapports sur le réseau et les services disponibles via le réseau, ainsi qu'au  monitoring de paramètres physiques tels que, par exemple, la température et de paramètres virtuels tels que, par exemple, le taux d'occupation des disques durs dans le centre de données.

title: Lot 2 : Helpdesk en troisième ligne pour réseau

description: Ce lot couvre la fourniture d'un service d'assistance de troisième ligne dans le cadre d'un modèle de service géré pour la résolution de problèmes de réseau complexes dans le réseau Cisco du pouvoir d’adjudicateur. L’adjudicataire est responsable de la résolution des incidents signalés et joue le rôle d'intermédiaire entre le pouvoir d’adjudicateur et Cisco.

title: Lot 3 : Architecte réseau

description: Ce lot consiste à fournir un profil de compétences d'un architecte réseau dans un modèle de consultance. L'architecte est un expert expérimenté en matière de réseaux qui effectue des tâches structurelles et ponctuelles chez le pouvoir d’adjudicateur, y compris le conseil, la conception et la configuration du réseau du pouvoir d’adjudicateur. L'architecte est responsable à la fois de l'amélioration systématique et continue du réseau du pouvoir d’adjudicateur et de la formulation de réponses aux besoins exprimés.

title: Lot 4 : Équipements et installations de réseau

description: Ce lot comprend à la fois la fourniture d'équipements de réseau typiques, du petit équipement actif à l'équipement d'installation typique, et la fourniture de profil de compétence d'installateur de réseau dans le cadre d'un modèle de consultance. L'adjudicataire réalise des installations techniques de basse complexité en fonction des besoins exprimés par le pouvoir d’adjudicateur et fournit le matériel nécessaire à cet effet.

title: Lot 5 : Audit de sécurité du réseau

description: Ce lot comprend la réalisation d'un audit annuel objectif de la sécurité du réseau du pouvoir d’adjudicateur, la formulation de recommandations et de points à améliorer et la vérification du statut des observations des audits précédents.

title: Marché public de services par procédure ouverte pour une partenariat stratégique en réseaux IT pour l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

description: L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, ci-après le pouvoir d’adjudicateur, est une institution scientifique fédérale relevant de la SPP Politique Scientifique et disposant d'un réseau informatique de taille moyenne couvrant plusieurs sites et bâtiments physiques. Nos bâtiments accueillent chaque jour environ 500 utilisateurs internes et externes et des centaines de visiteurs quotidiens du Musée des Sciences Naturelles.Le pouvoir d’adjudicateur dispose d'un service informatique interne responsable de l'infrastructure informatique de l'institut, mais ne dispose que d'une expertise interne moyenne en matière de réseaux (plusieurs employés ayant une certification CCNA). Le réseau du pouvoir d’adjudicateur est devenu de plus en plus vaste et complexe au cours des dix dernières années. À l'avenir, le pouvoir d’adjudicateur ne verra que des exigences plus élevées en ce qui concerne la taille, la fiabilité et la capacité du réseau. La planification future comprend à la fois des projets ambitieux pour un musée numérique du futur et des défis de construction, qui nécessitent tous une planification adéquate et minutieuse pour garantir le fonctionnement et les performances du réseau à tout moment et à toutes les étapes. Pour ces raisons, le pouvoir d’adjudicateur a besoin de compétences supplémentaires dans le domaine des réseaux, qui doivent être disponibles de manière flexible, pour lesquelles les recrutements internes à temps plein ne sont pas la meilleure solution. Ce marché public porte sur un partenariat stratégique de quatre ans dans le domaine des réseaux IT, renouvelable pour une durée maximale de six ans. Les différents lots du contrat couvrent à la fois la fourniture de services définis dans le cadre d'un modèle de services gérés et la fourniture de profils de compétences dans le cadre d'un modèle de consultance.

street: Rue Vautier 29


title: Levering van diverse dranken aan het OCMW en zijn diverse instellingen.

description: Opdracht voor het leveren van diverse dranken (waters, frisdranken, melkdranken en bieren) aan het OCMW en de diverse instellingen.

OCMW Brugge

street: Ruddershove 4


name: MRMP-L/S — direction générale Material Resources — division marchés publics — section «Land Systems» — sous-section «Services»

description: Accord-cadre (période 2018-2024) en 4 lots relatif à l’acquisition de munitions pour mortiers et artillerie (60 mm, 81 mm, 105 mm et 120 mm).

street: Rue d'Evere 1, box 29


description: Marché de fourniture d’Héparines de bas poids moléculaires (HBPM), formes préventives et curatives.

description: Marché pluriannuel de fourniture d’Héparines de bas poids moléculaires (HBPM), formes préventives et curatives.

MercurHosp ASBL

street: Chaussée de Marche 604/2


title: Bouwen van 50 wooneenheden te Lede, Kleine Kouterrede.

description: Bouwen van 20 koopwoningen, 10 huurwoningen en 20 huurappartementen te Lede, Kleine Kouterrede.

street: Heilig Hartlaan 54


title: Acquisition de modules préfabriqués pour le dépôt communal sis Drève des dix mètres n°191

description: voir II.2.4

Commune de Waterloo

street: rue François Libert 28


Clinique & Maternité Ste-Elisabeth ASBL

street: place Louise Godin 15

Planofurn nv

street: Industrielaan 60


name: Administration communale de Braine-l'Alleud

awardCriteriaDetails:
Montant de la ristourne accordée.:
Qualité des produits offerts.:
Sécurité des approvisionnements.:
Délai de livraison pour le lot II.:
Situation des stations sur le territoire de Braine-l'Alleud pour le lot I.:
Moyens logistiques dont dispose le soumissionnaire.:
Qualité et performance du système proposé pour le lot I.:

street: Grand-Place Baudouin Ier, n° 3

Sa Becquevort

street: Avenue Général Baron Empain, 21


title: Accord-cadre de partenariat d'interconnexion en réseau des sites de l'intercommunale.

description: Voir II.1.1.

awardCriteriaDetails:
Prix: 40
Technicité: 40
Niveau de service: 20

ICDI

street: Rue du Déversoir 1

Ulysse Group SA

street: Rue René Descartes 20


title: Rixensart

description: Le marché envisagé a pour objet les collectes sur Rixensart.

title: Braine-l’Alleud

description: La collecte hebdomadaire des ordures ménagères, maximum 2 fois par an, des encombrants et 18 fois par an des déchets verts sur la commune de Braine-l’Alleud.La description détaillée du marché est reprise dans les clauses techniques du présent cahier des charges.

title: Cahier spécial des charges relatif à une adjudication européenne portant sur la collecte de déchets ménagers pour les communes de Rixensart et Braine-l'Alleud.

description: Le marché comprend 2 lots:Lot 1: la collecte hebdomadaire des ordures ménagères, maximum 2 fois par an, des encombrants, des branchages, 18 fois par an des déchets verts et une fois par an des sapins de noël sur la commune de Rixensart;Lot 2: la collecte hebdomadaire des ordures ménagères, maximum 2 fois par an, des encombrants et 18 fois par an des déchets verts sur la commune de Braine-l'Alleud.La description détaillée du marché est reprise dans les clauses techniques du présent cahier des charges.

Intercommunale du Brabant Wallon

street: 10 rue de la Réligion


title: Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 3 mobiele detectoren met DR technologie en bijhorende soft- en hardware voor gebruik in combinatie met bestaande mobiele RX toestellen

title: Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een systeem van mobiele detectoren met DR technologie en bijhorende soft- en hardware voor gebruik in combinatie met bestaande mobiele RX toestellen.

awardCriteriaDetails:
gebruiksgemak en ecologische aspecten van het systeem: 40
prijs: 30
technische kwaliteit van het systeem: 30

UZG - Aankoopdienst

street: De Pintelaan 185

Fujifilm Medical Systems

street: Europark-Noord 25


name: RESA Innovation et Technologie SA en son nom et pour compte de RESA SA Intercommunale

title: Système de qualification — système de qualification — pose de câbles souterrains BT, MT, de télédistribution, réalisation de jonctions, de terminales et de câblages BT, MT, travaux à exécuter sur le réseau d'éclairage public, repérage des installations ainsi que réalisation de plans de repérage

description: Voir II.2.4) (de la publication initiale).

street: Rue Sainte-Marie, 11


title: Son

description: Équiper les différents de Louvexpo en matériel «son».

title: Lumière

description: Équiper les différents espaces du Louvexpo en matériel «lumière».

title: Acquisition de matériel de son et lumière

description: Acquisition, fourniture et placement de matériel de son et lumière, destiné à équiper le Louvexpo de La Louvière.

Régie communale autonome de La Louvière

street: Place de la Concorde 15


title: Conception, fabrication et installation d'une cuisine professionnelle pour le PréhistoMuseum.

description: Depuis sa création en 1994, le Préhistosite, seul musée thématique consacré à la Préhistoire en Wallonie, est passé par trois phases de développement (1994 - 2000 - 2004).Cette quatrième phase de développement a pour but de corriger les faiblesses de l'institution. Cette phase prévoit la construction d'une grande salle d'expositions temporaires, un dépôt de fouilles visitable, une plaine de jeux préhistoriques intergénérationnelle et un parcours ludique et éducatif,de nouveaux locaux pour l'accueil, la restauration, les bureaux administratifs et la logistique. Elle prévoit également de retrouver une cohérence dans les aménagements successifs du site.Le Préhistosite reçoit aujourd'hui 40.000 visiteurs par an et a comme objectif d'atteindre 70 000 visiteurs par an.Remarque: l'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'une entreprise générale de construction a été désignée pour la transformation globale des bâtiments. Les deux chantiers se dérouleront simultanément.

awardCriteriaDetails:
Prix: 45
Fonctionnalité: 35
Délai d'intervention: 15
Qualité du dossier: 5

Commune de Flémalle

street: Grand'Route 302-304


title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen Ontwerpteam: Ploegstraat - Eggestraat: vervangingsbouw van 42 wooneenheden

description: Zie II.2.4

Woonpunt Mechelen cvba

street: Lijsterstraat 6


description: Vegen van goten, randen, verhardingen en het onkruidvrijhouden ervan en het reinigen van straatkolken.

title: Vegen, onkruidbestrijding en reinigen kolken.

description: Veegwerken van goten, randen, verhardingen en het onkruidvrij houden ervan, het reinigen van de straatkolken.

Nijlen

street: Kerkstraat 4


description: Désignation d’un bureau d’architecture pour la transformation d'un corps de logis et le renouvellement des couvertures de plusieurs bâtiments de la ferme de la Forestaille à Lobbes

description: voir II.2.4

Fonds du Logement de Wallonie

street: Rue de Brabant 1


name: Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51

title: Developer (developper Java Full Stack & developer Front End)

description: Mise à disposition de profils IT impliqués dans les projets de développement supportant le processus Order to Cash d’Infrabel.

title: Project Management & Analyse (Scrum Master IT Development & Functional anlalyst IT Development)

title: Ressources projets développement

street: Place Marcel Broodthaers 2


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant

title: Herinrichting R22 -R0 te Machelen: minder-hinder coördinatie en ondersteuning projectcommunicatie.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 50
Case: 50

street: Diestsepoort 6, bus 81

THV T&C

street: Coverliersstraat 15


description: Objet du marché:Le présent marché est un marché de service qui a pour objet, sur ordre et pour compte du pouvoir adjudicateur:— la vérification de la situation financière et des comptes annuels du pouvoir adjudicateur, arrêtés au 31 décembre en ce compris le contrôle de la régularité des opérations transcrites dans ses comptes annuels et l’établissement d’un rapport de vérification et de certification écrit et circonstancié destiné à la direction générale du pouvoir adjudicateur ainsi qu’au CA et à l’AG,— le contrôle intermédiaire, sur base des comptes arrêtés au 30 juin, pour la direction générale du pouvoir adjudicateur ainsi que pour le CA et l’AG comprenant l’établissement d’un rapport de vérification écrit,— la consolidation des comptes annuels du Chirec et de ses filiales, à élaborer par l’adjudicataire et comprenant l’établissement d’un rapport écrit et circonstancié.Lieux des prestations potentiellesChirec, sites:— Hôpital Delta – Boulevard du Triomphe 201 – 1160 Bruxelles,— Clinique Ste-Anne-St-Remi – Bd J. Graindor 66 – 1070 Bruxelles,— Hôpital de Braine-l’Alleud — Waterloo– Rue Wayez 35 – 1420 Braine-l’Alleud,— Clinique de la Basilique – Rue Pangaert 37-47 – 1083 Bruxelles,— Centre Médical Edith Cavell – Rue Général Lotz 37 – 1180 Bruxelles,— Centre médical Parc Léopold – Rue Froissart 38 – 1040 Bruxelles,— Centre médical Europe-Lambermont – Rue des Pensées 1 – 1030 Bruxelles,— Centre médical Jean Monnet – Avenue Jean Monnet, 12 – 1400 Nivelles.AllotissementLe marché n’est pas divisé en lots.Conformément à l’article 58 de la loi relative aux marchés publics du 17.6.2016, il a été décidé de ne pas diviser ce marché en lots parce que le pouvoir adjudicateur estime que cette division risque de rendre l’exécution du présent marché particulièrement difficile sur le plan opérationnel.OptionsIl est interdit de proposer des options libres.Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.VariantesIl est interdit de proposer des variantes libres.Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.Durée et résiliation du marchéLa durée du marché sera de 4 ans (3 + 1).Le marché pourra être reconduit une fois pour une période de 1 an sur accord des 2 parties sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée par lettre recommandée déposée à la poste au moins 6 mois avant la fin de la durée de validité du contrat.Il débutera en 2019 par le contrôle intermédiaire sur base des comptes clôturés au 30 juin et prend fin après la clôture de l’exercice 2021 ou la clôture de l’exercice 2022 en cas de reconduction pour une période de 1 an.Le présent marché ne porte pas préjudice à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de faire appel à un autre prestataire de services pour des missions ponctuelles, sans exclusivité pour l’adjudicataire du présent marché.

title: Désignation d'un réviseur d'entretprise

description: Voir II.2.4).

Chirec

street: Boulevard du Triomphe, 201


title: Fourniture d’imprimantes, de copieurs multifonctions et d’un logiciel de gestion centralisée des impressions (trois lots)

description: Le présent marché a pour objet: le leasing avec clics + option d’achat, l’achat avec clics d’imprimantes et de copieurs multifonctions, la fourniture d’un logiciel de gestion centralisée des impressions ainsi que de prestations associées pour la Clinique-Saint-Pierre d’Ottignies.

Clinique Saint-Pierre

street: Avenue Reine Fabiola, 9


title: Raamovereenkomst voor het huren van afvalcontainers

description: Deze overheidsopdracht omvat het verhuren van afvalcontainers, het leveren en het ophalen van de gehuurde afvalcontainers, alsook het recycleren en/of afvoeren van het verzamelde afval, conform de technische bepalingen van dit bestek.

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (SO)

street: Frankrijklei 71-73

REMONDIS DE VOCHT

street: Steenweg op Waarloos 41-A


title: Marché de base

description: Voir II.1.4.

title: Fourniture d'une trentaine de moniteurs d'hémodialyse et du consommable associé pour le service de dialyse du GHdC sur une période de 3 ans.

description:
Le GHdC souhaite remplacer une trentaine de moniteurs d'hémodialyse par des appareils neufs de dernière génération sur une période de 3 ans.
               1. Le Grand Hôpital de Charleroi souhaite faire en plusieurs phases successives l'acquisition d'une trentaine de moniteurs de dialyse et du consommable associé pour son service de dialyse situé sur le site Saint-Joseph.
               Chacune des phases est composée d'un nombre de moniteurs qui sera stipulé sur le(s) bon(s) de commande.
               Néanmoins les quantités mentionnées dans le présent cahier des charges sont des quantités présumées en n'engagent donc pas le pouvoir adjudicateur.
               Celui-ci se réserve la possibilité de moduler les quantités en fonction des budgets annuels disponibles pendant la durée du contrat.
               Le pouvoir adjudicataire se réserve le droit de ne pas attribuer une ou plusieurs phases du marché sans que cela l'engage à devoir payer une indemnité quelconque.
               2. Le marché devra être exécuté, en sa premiè...

awardCriteriaDetails:
Prix: 40
Valeur technique: 45
Garantie SAV formation: 15

Grand Hôpital de Charleroi

street: Rue du Campus des Viviers, 1

Medicole

street: Keerbergsesteenweg 19


description: Le présent marché a pour objet le nettoyage et l’entretien quotidien des bâtiments (bureaux et locaux techniques) du centre de valorisation énergétique des déchets de Thumaide.En outre, le marché inclut le lavage trimestriel de l’ensemble des vitres dudit centre.

title: Nettoyage des bâtiments du centre de valorisation des déchets de Thumaide

Ipalle

street: Chemin de l'Eau Vive 1


title: Raamovereenkomst voor het leveren van duurzame houten spaanplaten voor de oefeningen binnenbrandbestrijding voor PIVO – Opleidingsinstituut voor de Brandweer voor de provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant

street: Provincieplein 1


title: Dossier familial

title: Document Médical fille-garçon

title: Bilans de santé - carnets autocopiants

title: Registres

title: Cartes de RV

title: Planning - registre de maternité

title: Blocs papier à lettre

title: Enveloppes

title: Dossier médico-social

title: Chemin d'enfance

title: Documents autocopiants

title: Doc milieux d'accueil

title: Carnets autocopiants

title: Agenda TMS - Vade-Mecum

title: Feuilles d'étiquettes

title: Carnets Enfant-Mère

title: Carnet des Parents

title: Brochures et signets

title: Brochures EDS

title: Brochures EDS

title: Brochures diverses

title: Brochures EDS

title: Brochures EDS

title: Brochures EDS

title: Brochures EDS

title: Documents SOS

title: Dépliants EDS

title: Roue EDS

title: Affiches EDS

title: Pré-impressions à thème

title: Infone journal

title: Rapport d'Activités

title: Fiches CERA

title: Fiches techniques CERA

title: Tryptiques

title: Flyers

title: Livre

title: CSC 1302-ECO-DE-IMP

description: Impressions de documents divers répartis en 37 lots.

ONE

street: Chaussée de Charleroi 95

Alleur Printing

street: Rue du Parc 44

IPM Printing

street: Rue Nestor Martin 40

Masquelier

street: Rue Parmentier 38-40

AZ Print

street: Rue de l'Informatique 6

Elep Enveloppes

street: Kerkhovensesteenweg

Senteurs Cartons

street: Route de Philippeville 40-54

DB Print

street: Bd Industriel 109

IPM Printing

street: Rue Nestor Martin 44


title: Elisabethziekenhuis Ukkel.

description: Uitbreiding St. Elisabethziekenhuis Ukkel.Perceel Keukenuitrusting - algemene offerteaanvraag.

vzw Europaziekenhuizen

street: De Frélaan 206


title: Desktop as a Service (DaaS)

description: Desktop as a Service (DaaS).

title: Vaste/mobiele werkstations

description: Vaste/mobiele werkstations.

title: Cloud Based collaborative tools

description: Cloud Based collaborative tools.

title: Connectiviteit ((W)LAN)

description: Connectiviteit ((W)LAN).

title: Connectiviteit (WAN)

description: Connectiviteit (WAN).

title: Algemene ICT ondersteuning

description: Algemene ICT ondersteuning.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — Uitbouw en onderhoud van ICT.

description: Het voorwerp van deze overeenkomst is een opdracht voor het leveren van apparatuur en diensten voor het opzetten van ICT platform binnen de Hulpverleningszone 1 (HVZ1). Het realiseren van het gewenste platform vereist het samenbrengen van een aantal specifieke bouwstenen. Deze bouwstenen werden opgesplitst in volgende percelen:Perceel 1: Desktop as a Service (DaaS),Perceel 2: Vaste/mobiele werkstations,Perceel 3: Cloud based collaborative tools,Perceel 4: Connectiviteit ((W)LAN),Perceel 5: Connectiviteit (WAN),Perceel 6: Algemene ICT ondersteuning.HVZ1 voorziet in het afsluiten van raamovereenkomst(en) met 1 opdrachtnemer per perceel waarbij apparatuur en diensten kunnen afgeroepen worden gedurende de gehele duur van de overeenkomst. De duurtijd van de overeenkomst betreft 3 jaar met maximaal 2x 1 jaar verlengbaar tot een maximale duur tot 5 jaar over de gehele periodeHet staat de aanbieder vrij om op 1, meerdere of alle percelen aan te bieden. Indien de aanbieder op meer dan 1 perceel zou aanbieden wordt uitdrukkelijk gevraagd of een extra korting wordt voorzien indien een combinatie van percelen aan dezelfde aanbieder worden gegund.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 40
Technische evaluatie: 50
SLA: 10

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

street: Siemenslaan 8


description: Outil pour médias sociaux avec formation optionnelle.

description: Outil d'analyse de données provenant de sources structurées avec formation optionnelle.

description: Outil d'analyse de données provenant de sources structurées.

description: Outil d'extraction de données d'un site web.

description: Programme de copie pour environnement Windows.

title: Triage & Data Collection Tool

description: Triage & Data Collection Tool.

title: CryptoCurrency Analyse tool

description: CryptoCurrency Analyse tool.

description: Alternative puissante à l'explorateur Windows.

title: Lenovo adapter ADL170NLC3A

description: Lenovo adapter ADL170NLC3A ou équivalent.

title: Lecteur multicarte externe USB

description: Lecteur multicarte externe USB.

title: Power bank

description: Power bank.

title: Printeur sans fil Logitech R400

description: Printeur sans fil Logitech R400 ou équivalent.

description: StarTech.com — Commutateur KVM USB à 2 ports ou équivalent.

description: Clavier avec touchpad intégré Keysonic ACK340RF Plus ou équivalent.

description: Jeu de pinces (8 pièces) pour l'électronique et la mécanique de précision Brüder Mannesmann ou équivalent.

title: Wifi dongle tp link archer t2u

description: Wifi dongle tp link archer t2u ou équivalent.

title: SSD externe 500 Go Samsung

description: SSD externe 500 Go Samsung ou équivalent.

title: Satechi adaptateur V2 multi-ports USB C

description: Satechi adaptateur V2 multi-ports USB C ou équivalent.

description: Hub USB 3.0 à 3 ports + port gigabit Ethernet.

title: Cartes SD 16Go class 10 marque Sony

description: Cartes SD 16Go class 10 marque Sony ou équivalent.

title: Highpoint Rocketstore 3112C

description: Highpoint Rocketstore 3112C ou équivalent.

title: Pelican case for zoom H6

description: Pelican case for zoom H6.

title: Audio recorder zoom H6

description: Audio recorder zoom H6 ou équivalent.

title: Logitec Conference Cam Connect

description: Logitec Conference Cam Connect ou équivalent.

title: 16 GB CompactFlash Memory Card CF/8GB

description: 16 GB CompactFlash Memory Card CF/8 GB.

title: KWB Bits for bytes bit box 30 pièces

description: KWB Bits for bytes bit box 30 pièces.

title: 1*RS232 null modem adaptor

description: 1*RS232 null modem adaptor.

description: 1 x câble série RS232 vers USB avec COM rétention.

title: Clé USB de captation Bash Bunny

description: Clé USB de captation Bash Bunny ou équivalent.

title: Hard disc enclosure encrypted

description: Hard disc enclosure encrypted.

description: Adaptateur entre le port USB 3.0 d'un ordinateur portable et des disques durs SATA.

description: Imprimantes portables + cartouches d'encre.

title: Lecteur/graveur blue ray

description: Lecteur/graveur blue ray.

title: Write blockers

description: Write blockers.

title: Sacs de Faraday

description: Sacs de Faraday.

description: Programme pour monter des images depuis la ligne de commande.

title: Tool to eject external devices safely

description: Tool to eject external devices safely.

description: Triage & Data Collection Tool avec formation optionnelle.

description: Imaging tool for Apple computers avec formation optionnelle.

title: Imaging tool for Apple computers

description: Imaging tool for Apple computers.

description: CryptoCurrency Analyse tool avec formation optionnelle.

title: Procédure ouverte — Matériel d'E-Audit

description: Fourniture de logiciels spécifiques et de matériel informatique spécifique.

SPF Fin Division Achats

street: North Galaxy-Tour B 4ème étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961


title: Leuven Schoonmaak station, perrons en onderdoorgang.

description: Leuven station schoonmaak station, perrons en onderdoorgang.

NMBS Holding

street: K. Astridplein 27


title: Fourniture de carburants 2017-2020.

description: Fourniture carburant 2017-2020 (essence — diesel).

Ville de Rochefort

street: Place Albert Ier 1

Dats 24

street: Edingensesteenweg 196


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen

description: De opdracht omvat hoofdzakelijk:— opbraak- en grondwerken,— aanleg van rioleringen,— aanleg van funderingen en verhardingen,— aanleg van trambaan incl. fundering bovenleidingsmasten,— aanbrengen van funderingspalen,— bouwen van landhoofden en pijlers van gewapend beton,— bouwen van brugdekken van voorgespannen beton over het water ten behoeve van wegverkeer,— bouwen van uitkragende, stalen brugdekken ten behoeve van voetgangers en fietsers,— bouwen van een betonnen kadevloer,— bouwen van een combiwand,— bouwen van aanvaarbescherming in het water,— het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

title: Bouwen van de Verapazbrug inclusief heraanleg aansluitende wegenis

description: Bouw van de Verapazbrug inclusief herinrichting van de kades. Heraanleg van de openbare wegen en publieke ruimte (incl. traminfrastructuur), zowel ten oosten als ten westen van de brug.

street: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81


description: Raamovereenkomst voor het ophalen en verwerken van afval

description: De opdracht bestaat minimaal uit:• periodiek ophalen van verschillende types bedrijfsafval op de verschillende campussen;• het leveren en huren, inclusief schoonmaak van verschillende types containers die als centrale en decentrale inzamelpunten van afval zullen dienen;• het transport en de verwerking van het afval met het oog op het recycleren, het herwaarderen, het verbranden of het storten ervan;• ondersteunend werk voor sensibilisering rond duurzaam afvalbeleid.

Karel de Grote-Hogeschool VZW

street: Brusselstraat 45


awardCriteriaDetails:
Prix total: 50
Délai d'approvisionnement garanti - distance des sites de production - volume total disponible en Belgique: 50
Plan d'urgence et délais en cas de toute circonstance et délais d'intervention garantis: 50
Valeur technique de l'installation: 50
Qualité du service de maintenance: 50
Méthode de surveillance des sources et source mobile proposée: 50

ISPPC

street: boulevard Zoé Drion 1


title: Inzameling, terbeschikkingstelling van recipiënten, vervoer en verwerking van diverse afvalstromen

description: De opdracht omvat de inzameling, terbeschikkingstelling van recipiënten, het vervoer en de verwerking van diverse afvalstromen.  De opdracht omvat onder meer:  1. De terbeschikkingstelling, de reiniging en het onderhoud van recipiënten voor de tijdelijke opslag van de afvalfracties op de verschillende inzamellocaties van de aanbestedende overheid, inclusief een ergonomische perscontainer voor restafval; 2. Reiniging op aanvraag van recipiënten in eigendom van de aanbestedende overheid; 3. De inzameling, het vervoer en de verwerking van diverse afvalstromen conform alle toepasselijke regelgeving; 4. Het systematisch voorzien van accurate rapporten en gegevens met oog op een nauwkeurige contractopvolging; 5. Advies, ondersteuning en begeleiding met betrekking tot verschillende thema’s rond afval.  Deze opdracht is een gemengde opdracht gekwalificeerd als een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet Overheidsopdrachten.  Deze overheidsopdracht neemt de vorm aan van een raamovereenkomst. Ze wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van op deze raamovereenkomst gebaseerde opdrachten (bijvoorbeeld afroepen voor inzamelingen) naargelang de werkelijke behoeften van Zorg Leuven.

Zorg Leuven

street: Andreas Vesaliusstraat 47 bus 1

Zorg Leuven, Welzijnsvereniging

street: Andreas Vesaliusstraat 47/0001

Veolia Environmental Services BE

street: Poincarélaan 78-79


name: RW-MET D.142 Direction des Routes de Charleroi

street: rue de l'Ecluse 22


name: MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

title: Marché ouvert pluriannuel 2016-2019 concernant des fournitures et des services pour de l'éclairage mobile.

awardCriteriaDetails:
Prix: 60
Technique: 40

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29

Condor Safety BVBA

street: Krommebeekstraat 44


title: Assurance Patrimoine "Tous risques sauf"

Intercommunale ORES Assets SC

street: Avenue Jean Mermoz, 14


name: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw

description: De opdracht heeft het leveren en installeren van een CT-scan met bijhorende infrastructuurwerken op site Middelheim tot voorwerp, inclusief het opmaken van een AB-dossierLeveringsplaats: ZNA Middelheim, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren en installeren van een CT-scan met bijhorende infrastructuurwerken

description: zie II.2.4

street: Leopoldstraat 26


title: Lot 17 - Cloisons - Bâtiment 550.

title: Lot 17 cloisons - Bâtiment 500.

title: Lot 17 - Cloisons enduits huisseries métalliques.

description: Phase III des travaux complète le projet de reconstruction de l'hôpital - Elle comprend la construction:— du bâtiment 550, destiné à abriter entre autre les laboratoires de l'ensemble du site,— de l'aile 500, entre les axes 502 et 508, similaire aux ailes 300 et 400, destinée essentiellement à l'hospitalisation,— du socle, surfaces de liaison entre les ailes 500 et 600, destinés aux extensions médico-techniques.Ces constructions représentent un ensemble d'environ 20 000 m2 sur les 12 niveaux, le bâtiment 550 démarre aux fondations, alors que l'aile 500 et le socle sont déjà construits jusqu'au niveau 4.Ce lot comprend tous les cloisons, enduits et huisseries métalliques sans exception.

CHU Saint-Pierre

street: Rue Haute 322

SPRL Sogepar

street: rue Bon Espoir 17


title: Marché de services de financement des dépenses extraordinaires.

description: Marché public de services de financement de dépenses extraordinaires.

awardCriteriaDetails:
2°) Modalités relatives au coût du financement: 15
3°) Assitance financière: 10
1° ) Le prix: 75

CPAS de Rixensart

street: rue Alphonse Collin, 11

Belfius Banque SA

street: Boulevard Pacheco 44


title: Raamovereenkomst voor het leveren van reagentia voor snelle SARS-COV-2 PCR testing inclusief toestellen in bruikleen

description: zie II.2.4

Universitair Ziekenhuis Gent

street: Corneel Heymanslaan 10


title: MH-AL-072023-TRASTUZUMAB - 1

description: Marché pluriannuel de fourniture de Trastuzumab IV 150 et 420 mg

title: Fourniture de Trastuzumab IV

MercurHosp ASBL

street: Chaussée de Marche 604

Celltrion Healthcare Netherlands BV

street: Pietersbergweg 199


title: Ontwikkeling Site Regina Mundi

title: Ontwikkeling Site Regina Mundi

description: Het voorwerp van de opdracht is om middels het afsluiten van een PPS het Project te realiseren dat bestaat in de opmaak van een masterplan voor het projectgebied, het ontwerpen en bouwen en in voorkomend geval het onderhouden en/of financieren van de in deelgebied 1 gelegen Bouwdelen zoals nader omschreven in de Projectomschrijving.

Stad Genk

street: Stadsplein 1