title: Amenagement d'un trottoir et enrochement d'un talus - chemin du vin

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail.

Ville de Saint-gilles

street: hôtel de Ville - place Jean Jaurès


title: Réhabilitation du parking Orsinet -Commune du Diamant (97223).

documentType: tenderNotice

eligibilityCriteria: - : se référer au règlement de consultation.

mainProcurementCategory: works

Agence pour mise en valeur des espaces.

street: immeuble le Trident-12-14 avenue Louis Domergue-Montgérald

countryName: FR

initiationType: tender


title: Location et maintenance de machines à affranchir pour la Chambre de Commerce et d'industrie de l'eure

CCI de l'Eure

street: rue de l'industrie cs 80187


title: Fourniture et installation de matériel informatique pour la virtualisation des serveurs de la CCPAT

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 50
prix des prestations: 40
délai d'exécution: 10

Cté de Cnes du Pays d'Amplepuis Thizy

street: lac des Sapins Le Bancillon


scheme: CPV

title: Entretien d'espaces verts.

description: renseignées dans le DCE.

centre hospitalier Léon-Binet.

street: route de Chalautre- B.P. 212


title: Fourniture de dispositifs médicaux consommables

description: confère dossier de consultation disponible gratuitement sur le site www.marches-securises.fr

Centre hospitalier de Saumur

street: route de Fontevraud, Bp100


title: Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage et de coordination sur le pôle gare multimodal de la gare de Torcy.

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 60
prix des prestations: 40

SAN Marne la Vallée/Val Maubuée.

street: 5 Place de l'arche Guedon

name: M. le président du SAN (contact : m. Kimpala, responsable du Service Marchés),


title: 94 réalisation de prestations de services à l'occupant pour les sites EFS à Créteil

Etablissement Français du Sang

street: 122-130, rue Marcel Hartmann Léa Park - bâtiment B


title: Fourniture de Services de télécommunications.

description: 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

procurementMethod: open

procurementMethodDetails: ouvert

C.H. SPECIALISE DE SEVREY

street: 55 rue Auguste Champion


title: Préparation et livraison de repas constitués de plats cuisinés à l'avance, préparés selon le principe de la " liaison froide "

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 60
prix: 40

Ville de Claye-Souilly

street: allée André Benoist


name: Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, rue de Dion Bouton

documentType: awardNotice

title: Aménagement des squares de la Forêt et du Printemps à Limoges.

description: Démolition Maçonnerie Revêtements de sols

Ville de Limoges

street: service de la Commande Publique 8 rue Pierre Brossolette


title: Réparation de matériel médical utilisé pour les besoins du conseil général du Gard.

description: le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du marché. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.

eligibilityCriteria: - : renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des articles 43, 44, 45, 46 et 52 du code des marchés publics).

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 70
délai de mise à disposition du devis: 30

conseil général du Gard.

street: hôtel du département - 3 rue Guillemette

name: M. le président du conseil général du Gard,


title: Publiée dans 1 département(s) : 50

documentType: cancellationDetails

description: les prestations concernent les travaux tous corps d'état relatifs à l'aménagement des bâtiments 05,07,08 et 21 à l'exclusion de l'extrêmité Est du bâtiment n°08 sur le site du quartier Lorge Haut à Caen (sur environ 8 400m2 de surface de plancher). Elles comprennent essentiellement la modification des clôtures et portails d'accès, la reprise d'une partie des réseaux existants gaz et EU, la réfection des trottoirs et la réalisation d'un abri pour deux roues, la mise en place temporaire de modulaires pour protéger la centrale de détection incendie et assurer l'accueil pendant les travaux du bâtiment n°05, la création de salles d'archives au Rdc des bâtiments n°07 et 08, le renforcement des planchers des bâtiments n°05 et 08 et des dallages dans les locaux archives, l'encloisonnement coupe-feu des cages d'escaliers et des locaux archives, la modification et la création des sanitaires et de locaux techniques, le recloisonnement des locaux, le doublage thermique des parois, le désenfumage des cages d'escaliers, le remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries en aluminium, la mise en oeuvre de fenêtres de toit et la révision des couvertures, les installations électriques et de courants faibles, la réfection des installations de ventilation des sanitaires et la création des installations de traitement d'air des salles d'archives, le remplacement de toute l'installlation de détection incendie, la reprise des installations anti-intrusion et de contrôle d'accès, la fourniture et la mise en place de rayonnages mobiles à 1 ou 2 niveaux, les aménagements intérieurs (peinture, revêtements muraux et de sols, menuiseries intérieures, plomberie sanitaire, chauffage...). Les travaux seront réalisés pour partie en site occupé.

DRSID de Rennes.

street: quartier Margueritte bp14

name: M. Besnier Patrick, Etablissement du Service d'infrastructure de la Défense de RENNES,


title: Mission d'assistance dans la gestion technique, comptable et administrative des syndicats de copropriétaires.

description: Il s'agit de confier une mission d'assistance et de conseil à la gestion d'environ 50 copropriétés et 10 associations syndicales libres situées principalement dans l'agglomération grenobloise, y compris en zones urbaines sensibles, pour lesquelles ACTIS est syndic en exercice.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: services

ACTIS (OPAC - EPIC)

street: le polynome, 25 avenue de Constantine


title: M.a.p.a. n° 13ea03 - aliments adaptés à l'enfant et produits diététiques sans fin médicale. La consultation comporte 19 lots.

description: voir C.C.P.

Les Hôpitaux de Chartres

street: dtm Bp30407


title: Travaux de viabilisation du lotissement "Le Val des Jonquilles" sur la commune de Saint Lubin en Vergonnois.

eligibilityCriteria: - : cf. article 4 -" Présentation des candidatures et des offres" du Règlement de la Consultation.

Trois Vals Aménagement.

street: halle Louis XII 3 rue des Jacobins Cs4307

name: Mme MOSNIER Sylvie, Directrice Générale,


title: Mise en place d'une charte du management et de référentiels managériaux

Agence Nationale pour Chèques-Vacances

street: 36 boulevard Henri bergson


currency: EUR

title: Le présent marché a pour objet principal des prestations de fourniture d'une solution logicielle de confinement de certificats électroniques sur support cryptographique pour le client. Des prestations de support, maintenance et d'assistance à l'intégration de la solution seront également requises.

title: Confinement des certificats.

awardCriteriaDetails:
éléments financiers: 40
éléments techniques: 30
éléments fonctionnels: 30

Pôle emploi DGA SI

street: Pôle emploi - DGA SI

Telindus France SAS

street: 10 avenue de Norvège - ZA Courtaboeuf, BP 742


title: Travaux urgents de traduction, toutes langues, tous domaines.

description: Travaux urgents de traduction de textes technique, commercial, économique ou juridique. L'accord-cadre indiqué au point II.1.3 sera exécuté sous la forme d'un marché à bon de commande.

Aéroports de Paris

street: 291 boulevard Raspail

Technicis

street: 59/60 quai Alphonse le Gallo


name: TRILOGIE, ZA Penaye Sud, 01300 CHAZEY-BONS.

title: 73 Prestations de collecte des ordures ménagères résiduelles et de collecte des déchets recyclables secs en apport volontaire pour la Cté Cnes lac Aiguebelette à Novalaise

description: Lot n°1 : 3800 tonnes sur 4 ans

Cté Cnes lac Aiguebelette

street: 463, route du lac


title: Evacuation et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et mise à disposition de contenants.

description: le montant total des commandes du marché est compris entre un minimum et un maximum, définis comme suit : seuil minimum 6 000,00 EUR (H.T.) seuil maximum 29 000,00 EUR (H.T.) Pour la période initiale. Les montants totaux des commandes pour les périodes de reconduction du marché sont les suivantes : 1ère période de reconduction seuil minimum 6 000.00 seuil maximum : 29 000.00 EUR (H.T.) 2e période de reconduction seuil minimum 6 000.00 seuil maximum : 29 000.00 EUR (H.T.) Identiques au marché initial.

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 60
valeur technique au vu du mémoire justificatif: 40

Grenoble Alpes Métropole

street: le Forum- 3 rue Malakoff


title: Prestation de transport de personnes par autocar / navette skieurs interne à la station du Corbier

awardCriteriaDetails:
- valeur technique et environnementale de l'offre: 60
prix des prestations: 40

Ville de Villarembert

street: chef Lieu


title: Acquisition d'outillage et d'equipements pour les equipes regionales d'interventions techniques (erit).

Conseil Régional Languedoc Roussillon

street: 201 avenue de la Pompignane 201 avenue de la Pompignane

name: Mlle faure milani Roxane, Conseil Régional Languedoc-Roussillon,


title: Affermage du service public d'assainissement collectif.

Cycle d'eau-Syndicat d'Assainissement

street: station d'épuration Chemin de la Grande Corvée

name: M. Gloeikler Daniel, Président de Cycle d'eau-


title: Rénovation du système incendie de l'uved de Briec.

SIDEPAQ.

street: hôtel de ville et d'agglomération- cS 26004


title: Lot 1: responsabilité civile et risques annexes cpv 66516400-4 et 66512100-3

title: Lot 2: protection juridique personne morale cpv 66513100-0

title: Lot 3: protection juridique personnes physiques cpv 66513100-0

title: Lot 4: dommages aux biens et risques annexes cpv 66515200-5 et 66515410-0

title: Lot 5: flotte automobile et risques annexes cpv 66514110-0 et 66514100-7

title: Lot 6: rc mandataires sociaux cpv 66516400-4

title: Lot 7: assistance rapatriement cpv 66510000-8

title: Assurances iard d'anglet tourisme

ANGLET TOURISME

street: 1 avenue de la chambre d'amour


title: Fourniture, mise en service et maintenance d'un automate de cytologie urinaire, fourniture de réactifs et consommables nécessaires à son utilisation

awardCriteriaDetails:
- adaptation du matériel aux besoins des utilisateurs, connexion bidirectionnelle au nouveau sil jade de gnt: 45
prix et coût de fonctionnement: 45
planning d'organisation, qualité de service lors de automate et aide à la validation / qualification de l'automate selon les exigences de la norme en iso 15189: 5
praticabilité (lecteur codes à barre, ...), convivialité du logiciel, facilité du paramétrage utilisateur: 5

CH Robert Morlevat

street: 3 avenue Pasteur Bp28


title: Secteur Fontaine du Bac - 31 entrées.

title: Secteur Montferrand - 40 entrées (lot insertion).

title: Secteur La Gauthière - 62 entrées.

title: Secteur Diffus - 20 entrées (lot insertion).

title: Secteur Saint-Jacques Sud - 44 entrées (lot insertion).

description: Marché de nettoyage et d'entretien des paliers et des escaliers de résidences de Logidôme.

Logidome

street: Département administratif comptable et financier, service des marchés et affaires juridiques, 14 rue Buffon

Somovit

street: 8 rue Portefort

EJA

street: 3 rue Félix Mézard


title: Maitrise d'oeuvre pour le groupe scolaire Chantefleurs - chantefables à Saint Pierre du Perray.

eligibilityCriteria: - : - lettre de candidature (DC 1 ou équivalent).

awardCriteriaDetails:
- la valeur technique de l'offre (en fonction du mémoire fourni): 60
le prix des prestations: 40

SAN de Sénart en Essonne.

street: 1 rue de la mare à Tissier


title: Acquisition d'un logiciel de prospective financiere

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

street: 56, avenue de Corbeil

name: le président du Conseil d'administration du SDIS 77,


title: Marché de fourniture relatif à divers produits d'entretien ménager.

Ville de Salbris

street: 33, Boulevard de la République


name: Groupement Nunc Architecture (mandataire) 14 rue du Canal / 67201 Eckbolsheim - SIB études 50 rue des Vignes, 67202 Wolfisheim - Gest'Energie, 11 allée Maire Knoll / 67600 Selestat - Les Economistes, 5 rue des Vosges / 67640 Lipsheim

title: L'opération de réhabilitation du palais de justice d'Haguenau vise à regrouper sur un site unique les Tribunaux d'instance de Haguenau, de Wissembourg et Brumath, les greffes détachés et les bureaux du livre foncier de Woerth et Soultz-sous-Forêt, ainsi que le Conseil des Prud'Hommes d'Haguenau. La parcelle dévolue au projet occupe une superficie de 2 200 mètres carrés et accueille un bâtiment d'une emprise au sol de 610 m² et de 2 071 mètres carrés de SHON. Le besoin du programme est d'environ 1 323 mètres carrés environ de surface utile. Il est précisé que l'opération répondra à des critères de performance élevés. Sont ainsi cités, à titre indicatif et en cohérence avec la grande qualité architecturale attendue pour un palais de justice, l'insertion urbaine, la gestion de l'énergie, la maintenabilité et la facilité d'entretien, le confort visuel, hygrométrique et acoustique.

title: Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment de l'état major de la Caserne Thurot à Haguenau en vue d'y installer le futur palais de justice de Haguenau (Bas-Rhin - 67).

APIJ

street: 30 rue des Château des Rentiers, Equipe 10


name: CHOMETTE FAVOR, 1 rue René Clair, 91353 Grigny.

title: Fourniture de vaisselle, de petit matériel de restauration et de contenants à usage unique.

C.H.R.U. de Lille

street: 2 avenue Oscar Lambret

name: M. le directeur général du C.H.R.U. de Lille,


title: Produits d'entretien spécifiques et dérivés

title: Fourniture et livraison de produits d'entretien

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : production pour chacun de ces opérateurs des memes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières. Les soumissionnaires étrangers pourront fournir des justificatifs équivalents à ceux demandés ci-dessus. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent etre accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté Pour l'attributaire, les documents suivants sont également demandés: attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger ou NOTI 2; Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail - déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi.


title: Etude des circuits tertiaires de refroidissement de l'installation Spiral2.

description: La prestation est découpée en trois tranches: — Tranche ferme: étude pour l'installation Spiral2 phase 1, — Tranche optionnelle 1: étude du système de controle commande du système y compris la réalisation des carnets de cables, la réalisation des schémas électromécaniques, l'étude fonctionnelle du système de commande basé sur un automate programmable pour l'installation Spiral2 phase 1. Tranche optionnelle 2: étude pour l'installation Spiral2 phase 2. La levée de la tranche optionnelle 1 interviendra au plus tard le 31.12.2013. La levée de la tranche optionnelle 2 interviendra au plus tard le 31.12.2014.

GANIL

street: boulevard Henri Becquerel, BP 55027


title: Location et entretien de vêtements professionnels de restauration et de linge plat pour les collaborateurs des restaurants administratifs gérés par l'association pour la Gestion des Restaurants des Administrations Financières.

description: Habillement Insignes

AGRAF

street: 18, avenue Léon Gaumont - valmy 141


title: Le CDT 64 recherche un prestataire en capacité d'assurer la régie publicitaire du guide loisirs 2013 et l'édition de la carte touristique et des guides des fêtes 2013

awardCriteriaDetails:
- conformité de la réponse au regard du cahier des charges (40%). ce critère sera jugé sur la note méthodologique transmise.: 40
montant de la contribution versée au cdt 64 (40%). ce critère sera jugé sur le bordereau de prix.: 40
solidité financière et expérience du candidat (20%). ce critère sera jugé sur les comptes annuels du dernier exercice, les références du candidat et des exemples de réalisation de support de même type.: 20

CDT BEARN PAYS BASQUE

street: 2 Allée des platanes


title: Fourniture, pose et déménagement de mobilier de bureau.

awardCriteriaDetails:
Prix: 60
Valeur technique: 40

mainProcurementCategory: goods

Agglomération Maubeuge Val de Sambre

street: 1 place du pavillon bp 50234


measure: electronicBids

title: DRPE/12U850T.

title: RD27 - Aménagement de la rue du 14 septembre 1944 à Châtenois.

description: Travaux de terrassements généraux et décaissement pour la réalisation d'une nouvelle structure de chaussée avec réalisation d'une couche de roulement. Travaux d'aménagements qualitatifs de la rue comprenant la création d'aires de stationnement, la création de trottoirs, l'assainissement pluviale les aménagements paysagers...

awardCriteriaDetails:
prix des prestations: 60
valeur technique: 40

Conseil général des Vosges

street: 8 rue de la Préfecture

name: M. le président du Conseil général des Vosges

TRB Trapdid Bigoni

street: 3 rue des Portions


title: Gestion des déchèteries

description: Gestion des déchèteries de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé.

Communauté de communes de Ribeauvillé

street: 1 rue Pierre de Coubertin

Sita Alsace

street: 22' rue de Cherbourg


title: Mission d'études sur la faisanderie relative au remplacement des bassins des glaises, de saint cyr et de rennemoulin aval par un bassin situé sur la propriété de la faisanderie (78).

description: Etude

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 80
- taux de rémunération: 20

SMAROV

street: 12 rue mansart


title: Procédure de mise en concurrence relative des prestations de location de bennes à déchets non ménagers pour différents sites de l'administration centrale du ministère de la justice et des libertés

awardCriteriaDetails:
- la valeur technique: 40
le prix: 50
le developpement durable: 10

ministère de la justice et des libérté

street: 13, place Vendôme


title: Lot 1: fabrication et livraison des chéquiers Cesu.

title: Lot 2: fabrication et livraison des carnets de volets sociaux du Cesu.

title: Fabrication et livraison des chéquiers et carnets de volets sociaux du Cesu - version 2012.

description: Fabrication et livraison des chéquiers et carnets de volets sociaux du Cesu.

awardCriteriaDetails:
Prix unitaire: 50
Valeur technique au travers de l'analyse d'un mémoire: 50

Urssaf de la Loire

street: 3 avenue Emile Loubet

Oberthur Technologies M. Bernard Lixon

street: 50 quai Michelet


title: Distribution d'informations liées à la communication de la ville de Montauban. Montant minimum annuel : 15 000 EUR (H.T.) - montant maximum annuel : 60 000 EUR (H.T.).

eligibilityCriteria: - : ceux énoncés dans le règlement de consultation.

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 40
prix: 60

Ville de Montauban.

street: 9 rue de l'hôtel de Ville - B.P. 764


name: co pilot, 28 boulevard painlevé, F-,19100 brive.

title: Missions, d'ordonnancement, Pilotage et Coordination pour la Construction du Centre Aquatique de Brive.

description: Maîtrise d'oeuvre Mission de coordination

Ville de Brive-la-Gaillarde

street: place de l'hôtel de Ville B.P. 80433


title: Marché n° 12-061: gardiennage relatif à la protection technique et sociale des immeubles - 2012 A 2015 - divers groupes au Mans.

title: Marché n° 12-062: gardiennage relatif à la protection technique et sociale des immeubles - 2012 A 2015 - divers groupes au Mans.

title: Marché n° 12-063: gardiennage relatif à la protection technique et sociale des immeubles - 2012 A 2015 - divers groupes au Mans.

title: Marché n° 12-064: Gardiennage relatif à la protection technique et sociale des immeubles - 2012 A 2015 - divers groupes au Mans.

awardCriteriaDetails:
la qualification des agents affectés sur le terrain: 30
organisation du gardiennage (l'entreprise devra fournir une notice précisant les moyens humains, matériels et logistiques affectés à la mission pour chaque lot): 20
le prix horaire de l'agent de surveillance: 20
le prix global: 20
la taille de l'entreprise (ou agence mancelle) prenant en charge les missions demandées par l'office: l'effectif ne pourra être inférieur à: pour un seul lot: 8 personnes - pour deux lots: 13 personnes - pour trois lots: 20 personnes - pour quatre lots: 28 personnes: 10

Le Mans Habitat, OPHLM du Mans

street: 2 rue de la Mariette

Progard France

street: 65 rue Orbe


title: 38 travaux d'entretien, d'exploitation de l'ensemble du parc des équipements de production énergetique fournissant la chaleur au profit des batiments communaux de la ville à Jarrie

description: Chauffage (exploitation)

procurementMethodDetails: restreint

Ville de Jarrie

street: 100, montée de la creuse


title: Inspection visuelle et télévisuelle des ouvrages, nettoyage, régénartion et réhabilitation des drains des captages de rochemulet

Ville de Courpiere

street: place de la cite administrative


title: 47 réaménagement des espaces restauration et pédagogique au sein du centre de loisirs et création d'un relais d'assistantes maternelles à Sainte Bazeille

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 40
prix des prestations: 60

Val de Garonne Agglomération

street: place du marché B.P. 305 Maison du Développement

name: Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique,


title: Dans le cadre du marché de réalisation des travaux d'optimisation du CVO du Robert relance du lot 5 (génie civil) en marché à procédure adaptée.

description: Suite à un premier appel d'offres déclaré sans suite pour le lot 5 dans le cadre des travaux d'optimisation du CVO du Robert, ce lot est relancé sous la forme d'une procédure adaptée.

Smitom Martinique

street: CVO du Robert – route de la Pointe Jean-Claude


title: Bat 301 : Travaux des batiments en ligne.

description: Bâtiment Génie civil

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 50
- valeur technique: 50

Communauté urbaine de Bordeaux

street: esplanade Charles de Gaulle


title: Produits d'entretien et d'hygiène ménager Montant annuel maximum 17 000 euro(s) HT - Lot 2 Matériel de nettoyage - équipement individuel Montant maximum annuel 7 000 euro(s) HT - Lot 3 Papiers - sacs poubelles Montant maximum annuel 17 000 euro(s) HT

title: Achat de produits d'entretien ménagers pour divers locaux municipaux

awardCriteriaDetails:
- qualité/prix des produits du b.p.u. (bordereau de prix unitaire: 40
qualité des échantillons de produits demandés: 30
conditions de livraison et services annexes: 15
remise sur prix catalogue pour produits hors b.p.u: 15

Ville de Pont Saint Esprit

street: avenue Kennedy B.P. 11061


title: Exploitation des chaudières murales, ballons électriques, VMC gaz et sanitaire collectives et individuelles, conduits shunts.

description: Equipements individuels gaz + VMC gaz + caisson extraction sanitaire pour 58 chaudières murales et 29 VMC gaz soit 87 équipements au total + 982 ballons d'eau chaude sanitaire électrique.

awardCriteriaDetails:
Prix des prestations: 60
Prix des prestations: P2: 30
Prix des prestations: P3: 30
Valeur technique: 40
Valeur technique: moyens humains dédié au marché présentation des interlocuteurs spécifiques et de leurs qualifications: 5
Valeur technique: moyens matériels et techniques dédié au marché: 2
Valeur technique: méthodologie de la gestion des astreintes: 3
Valeur technique: descriptif et mode opératoire d'intervention dans les logements: 5
Valeur technique: méthodologie et exemples de rapports et fiches d'interventions: 10
Valeur technique: détail du plan pluriannuel de remplacement matériel justifiant la redevance P3: 10
Valeur technique: méthodologie de la gestion des absences locataire: 5

OPH de Malakoff

street: 2 rue Jean Lurçat — CS 70006


title: Missions géotechniques d'avant-projet (G12), d'un diagnostic géotechnique (G5), d'études géotechniques de projet (G2), et de supervision géotechnique d'exécution (G4) au sens des missions types d'ingénierie de la norme nf p 94-500 dans le cadre de la construction du palais de justice de Pointe-À-Pitre (Guadeloupe).

description: Etude Prestations de services

A.P.I.J.

street: 30 rue du chateau des rentiers


title: Réhabilitation de 40 logements collectifs - résidence Amiral Courbet rue Courbet à Lille - lot Electricité.

description: Electricité

eligibilityCriteria: - : assurance.

awardCriteriaDetails:
- prix: 60
- adéquation des moyens humains et techniques: 20
- optimisation des délais: 20

Lille Métropole Habitat.

street: 1 rue Edouard Herriot


title: La conception et réalisation d'outils d'information du Service technique de l'eau et de l'assainissement. Le graphisme des supports d'information du Service technique de l'eau et de l'assainissement (Stea) comportera la création graphique et le maquettage du journal d'information du personnel ainsi que la conception, l'adaptation et la réalisation de l'unité visuelle de divers documents (rapports, brochures thématiques, affiches, plaquettes ou dépliants, cartes...) relatifs aux activités du STEA.

description: le graphisme des supports d'information du Service technique de l'eau et de l'assainissement (Stea) comportera la création graphique et le maquettage du journal d'information du personnel ainsi que la conception, l'adaptation et la réalisation de l'unité visuelle de divers documents (rapports, brochures thématiques, affiches, plaquettes ou dépliants, cartes...) relatifs aux activités du STEA.

Ville de Paris

street: 27, rue du Commandeur (bureau 118 - 1er étage ) 27, rue du Commandeur


title: Affaire n°12s0736/am - restructuration de la cuisine pédagogique au LPR Darche à LONGWY.

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 60
prix: 40

Région Lorraine

street: pôle Juridique Place Gabriel Hocquard CS 81004

name: M. le président de la Région Lorraine (Représentant du Pouvoir Adjudicateur),


name: Lot déclaré sans suite pour un motif d'intérêt général lié à la redéfinition du territoire d'intervention et du besoin des bénéficiaires du RSA

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 10 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 5 300 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 140 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 74 300 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 255 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 135 400 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 90 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 44 000 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 100 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 48 900 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 312 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 152 300 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/20113 à 110 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 53 800 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 270 personnes en file active (+/- 10 %).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 50 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 26 000 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 50 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 25 000 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à un maximum de 80 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 37 000 EUR(TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 100 personnes en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 46 000 EUR (TTC).

title: Besoins en personnes suivies estimés pour la période 2012/2013 à 120 familles en file active (+/- 10 %) pour un budget total annuel de 71 000 EUR (TTC).

description: Mise en oeuvre de 2 orientations tirées du plan départemental d'insertion (14 lots) l'orientation 2, objectif 2.1 prévoit de maintenir l'effort sur l'insertion professionnelle en renforçant les actions des accompagnateurs vers l'entreprise l'orientation 3, objectif 3.2 prévoit de moduler l'accompagnement en fonction de la situation des personnes.

awardCriteriaDetails:
Moyens humains permettant d'apprécier la qualité des ressources humaines intervenant dans la prestation et l'adaption des ressources humaines aux besoins identifiés: 9
Outils alloués pour la mise en oeuvre de(s) orientation(s): 7
Méthodologie de réalisation du suivi des bénéficiaires: 4

Département de l'Ardèche

street: direction de l'action sociale et de l'insertion, hôtel du département, La Chaumette, BP 737, villa Chaumette, BP 737

Espace Boris Vian

street: 3 rue Jean Claude Tissot

APSR 07

street: quartier Queue de Loup, BP 5

Pourquoi Pas

street: 38 avenue de Villeneuve

Activ Conseil

street: Boutique de Gestion, 82 route de Montfavet

Amesud

street: route départementale 104

Axyhum Development

street: 259 rue Lavoisier BP 307

ANPAA 07

street: 63 avenue de l'Europe

Cefora

street: 6 avenue de Tournon

Le Terreau

street: route des Serres

ADAAR

street: 6 rue du Palais


title: Fourniture de pneumatiques pour poids lourds destinés à équiper les véhicules du parc du service des essences des armées (SEA). Ces pneumatiques sont tous recreusables.

title: Fourniture de pneumatiques.

description: Fourniture de pneumatiques pour poids lourds destinés à équiper les véhicules du parc du Service des Essences des Armées (Sea). Ces pneumatiques sont tous recreusables.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Delpia

street: 47 rue Sainte Catherine

Euromaster

street: 180 avenue de l'Europe


title: Assistance technique pour la Production informatique.

CTI Bretagne Pays de la Loire

street: 1 rue Bouché Thomas B.P. 83604


title: Travavaux de rehabilitation et de renforcement du reseau d'assainissement eaux pluviales, desserte en assainissement eaux usees et securisation en eau potable.

description: Alimentation en eau potable Assainissement Réseaux divers

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 55
- prix des prestations: 45


title: Travaux d'extension, de renouvellement et de renforcement des canalisations d'eaux potable avec branchements.

eligibilityCriteria: - : les demandes sont stipulées au dce.

SIAEP Plaine de Nay.

street: pae Monplaisir PAE Monplaisir,


title: Exploitation du service public d'assainissement collectif par gérance.

description: Exploitation du service public d'assainissement collectif par gérance sur une période de 10 ans.

awardCriteriaDetails:
valeur technique établie à partir du mémoire technique de l'entreprise: 60 %:
Prix des prestations: 40 %:

Commune de le Molay-Littry

street: mairie - place du marché


title: Programmation du festival de théâtre de terre-neuve - edition 2012.

description: a titre indicatif, 3 à 5 pièces seront programmées, une pièce pouvant faire l'objet d'une ou plusieurs représentations. La valeur estimée de l'ensemble des spectacles programmés se situe dans une fourchette comprise entre 75 000 et 110 000 EUR hors taxe.

eligibilityCriteria: - : eléments permettant de juger l'offre du candidat : * pour les producteurs, un catalogue des artistes sous contrat en 2011-2012 ou un lien vers un site internet offrant ces données ; * pour les artistes se présentant sans producteur, un press book ou un lien vers un site internet offrant ces données ;* les conditions financières (cachets artistiques et défraiements notamment) ;* toutes pièces que le candidat jugera utile.

awardCriteriaDetails:
- qualité artistique (sur la base de 2 sous critères : adéquation de la ou des pièces(s) proposée(s) avec la ligne artistique du festival, centré sur des pièces du grand répertoire jouées par des interprètes nationaux ou régionaux , ces pièces pouvant être de genres différents (50 %); professionnalisme et notoriété de l'équipe artistique et des comédiens ainsi que les récompenses et prix obtenus (50 %)): 50
prix (analysé sur le montant des prestations proposées apprécié au vu des prix habituellement pratiqués dans la profession): 30
disponibilité (appréciée au vu des dates proposées pour le ou les spectacle(s)): 20

conseil général de la Vendée

street: 40 rue du Maréchal Foch


name: Etablissements Horticoles VIET, rue des Fleurs, F-,77178 Oissery.

title: Fourniture et livraison de végétaux.

description: 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

commune de Saint-Brice-sous-Forêt

street: 14 rue de paris


title: Séjours avec nuitées pour les centres de loisirs maternels

title: Organisation de séjours avec nuitées pour les centres de loisirs et le service vie de quartiers

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : photocopie des numéros d'enregistrement du ministère de la cohésion sociale;

awardCriteriaDetails:
- qualité et originalité des différentes prestations: 50
prix: 50

Ville d'Osny

street: château de Grouchy Rue William Thornley


title: Etude faune-flore sur le secteur des coteaux, de l'ile Saint-Maurice et du site Vieille Montagne

awardCriteriaDetails:
- capacité professionnelle du candidat et de l'équipe et note méthodologique fournie par le candidat: 60
prix des prestations: 40

Ville de Creil

street: place François Mitterrand B.P. 76

name: M. Jean-Claude Villemain - maire de Creil,


name: Codica, 1 route nationale 13, F-,14650 Carpiquet.

title: 50 acquisition d'un véhicule de collecte à bornes enterrées et d'un fourgon de 5.5 t pour la Communauté de communes de La Hague à Beaumont Hague

Communauté de communes de La Hague.

street: 8 rue des tohagues B.P. 217


title: Plantations et divers aménagements paysagers hiver 2012-2013, sur différents secteurs de Tourcoing, soit en accompagnement de travaux de voirie communautaires, soit en réfection d'espaces verts ou de plantation d'arbres (dossier téléchargeable).

description: le délai d'exécution des travaux débute à partir de la date de l'ordre de service qui prescrit de les commencer et ceci pour chaque sous-opération. L'ensemble des travaux représente un délai de 60 jours calendaires (soixante jours).

eligibilityCriteria: - : attestations d'assurances ;

awardCriteriaDetails:
- prix: 70
valeur technique: 30

Ville de Tourcoing

street: 10 place V.Hassebroucq B.P.479


name: Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives — Direction des applications militaires — Centre de Gramat

description: Renouvellement de chaînes de mesures électromagnétiques à liaisons optiques de bande passante instantanée 100Hz à 1GHz. Un complément technique essentiel est à retirer sur le site https://avis-de-marché.cea.fr. Ce marché est un dialogue compétitif. Cette procédure est définie par l'article 38 du décret no 2005-1742 comme étant une procédure "dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de dévelloper une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre finale. Conformément à l'article 40-V du décret 2005-1742 du 30.12.2005, une prime sera allouée aux soumissionnaires ayant d'une part participé au dialogue, et figurant parmi les 3 offres les mieux classées. Cette prime est plafonnée à la somme 20 000 EUR (vingt mille euros), ce montant pouvant être adapté par le CEA en fonction de la qualité technique de l'offre. La rémunération de l'attributaire du marché tiendra compte de la prime susmentionnée, qui sera déduite du montant du marché.

street: Route de Reilhac - BP 80200


title: Interventions et évolutions du site Intranet de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole.

description: marché à bons de commande avec un maximum pour sa durée globale de 150 000 EUR (T.T.C.) afin de permettre d'éventuelles évolutions majeures du système. Le marché est conclu pour une période initiale de 2 ans, reconductible par voie expresse 2 fois pour une période de un an.

awardCriteriaDetails:
- valeur technique : 50 points (sous-critères : adéquation des compétences typo3, 10 points, adéquation des compétences solr, 10 points, adéquation des compétences graphisme, 10 points,adéquation des compétences transverses, 10 points, pertinence de la méthode de travail, 10 points: 60
prix des prestations: 40

Ville de Rennes

street: place de l'hôtel de Ville CS 63126


title: Prestation de restauration en liaison mixte du midi pour les élèves et pour le personnel de chaque membre du groupement de commandes, entre 80 000 et 130 000 repas annuels - Lot 2 Prestation de restauration en liaison froide de diners dans les internats de l'institut Départemental Gustave Baguer

title: Prestation de restauration

awardCriteriaDetails:
- qualité technique (notée sur 10 - mémoire technique) : equipe dédiée : nombre et qualification professionnelle, encadrement, organisation des équipes, qualification du chef de cuisine, démarche qualité, plan de formation des agents (4 points); qualité des menus : plan des menus, animations, provenance et taux de variété des denrées, taux de produits frais (viandes, poissons, fruits et légumes) de qualité supérieure servis sur l'ensemble des denrées (4points); politique de communication (informations, affichages, signalitique pour déficients audidifs etc. (2 points): 50
méthodologie en matière de développement durable:(notée sur 10 - mémoire technique ): approvisionnements locaux: (4 points) , gestion des produits et des dépenses énergétiques, gestion des déchets, utilisation de produits d'entretien respectueux de l'environnement, et insertion des travailleurs handicapés (6 points): 10
prix noté sur 10 (ae): 40

Institut Départemental gustave Baguer

street: 35, rue de Nanterre


title: Réalisation d'une maquette dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration globale et extension de la CMR (Cité Mixte Régionale) Gabriel Fauré - 75013 PARIS

description: Maîtrise d'oeuvre

awardCriteriaDetails:
- valeur prix: 60
valeur technique: 40

Région IDF - Unité Lycées

street: 93 rue henri rochefort

name: essonne aménagement (mandataire représentant le pouvoir adjudicateur), M. Rouzeau Bertrand directeur général délégué,

M. patrick pall

street: 632 chemin du né


name: adrea, zac agen sud - rue du midi, F-,47000 agen.

title: 47 fourniture de pièces détachées pour véhicules légers et véhicules utilitaires de marque renault, peugeot-citroen, ford à Agen

conseil général du Lot-et-Garonne

street: hôtel du département


title: Installation de bâtiments modulaires dans l'enceinte du musée des Beaux-Arts.

description: la durée globale des travaux est estimée à 16 mois. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois + 1 mois de préparation de chantier. L'exécution des travaux débutera à compter de la notification de l'ordre de service le prescrivant.

Ville de Reims

street: place de l'hôtel de Ville Place de l'hôtel de Ville


title: Réalisation de rayonnages pour le local des effets détenus de la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis

A.P.I.J.

street: 30 rue du chateau des rentiers


title: VRD

title: Fondations speciales - gros oeuvre

title: Charpente métallique / Couverture métallique

title: Etanchéité

title: Menuiseries extérieures PVC

title: Plâtrerie – Isolation

title: Menuiseries intérieures bois

title: Electricité

title: Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire

title: Ascenseurs

title: Serrurerie / Menuiseries extérieures alu

title: Revêtements sols souples – Carrelage - Faïences

title: Peinture

title: Lormont - Magendie.

description: Construction de 66 logements collectifs. Un bâtiment de 44 logements locatif avec parking sous-sol & 655 m² de locaux commerciaux et un bâtiment de 22 logements accession avec parking sous-sol.

awardCriteriaDetails:
Prix des prestations et le coût d’utilisation des prestations: 50
La capacité de réaliser un travail de qualité prouvée, notamment par les références et qualifications et à assurer la sécurité du chantier et de son environnement et de favoriser l’insertion professionnelle, la capacité à respecter les délais: 25
Le mode de passation des contrats et les garanties financières des candidats, la liste des sous-traitants en cas d'Entreprise Générale: 15
La capacité de l’entreprise à proposer des solutions favorisant le développement durable, La qualité du service après-vente: 10

Domofrance

street: 110 avenue de la Jallère


title: 2012sdj02.

description: Assurance

Ministère chargé des transports-DGAC

street: 50 rue Henry Farman 50 rue Henry Farman

name: M. Robin Bertrand, Ministère chargé des transports-dgac,


title: ZAC du centre à Cappelle-La-Grande: réalisation de travaux d'assainissement.

description: ZAC du centre à Cappelle-La-Grande: réalisation de travaux d'assainissement (marché à bons de commande)

awardCriteriaDetails:
Valeur technique jugée au regard du mémoire technique: 60
Prix des prestations: 40

Communauté urbaine de Dunkerque

street: pertuis de la Marine BP 85530

Eiffage Travaux Publics Nord

street: 36 avenue Jean Monnet


title: Affaire n°12s0378/al - restructuration des internats au Lycée régional Gustave Eiffel de Talange (57525) - (Lot n°03 : Menuiseries extérieures aluminium - métallerie - serrurerie).

description: Menuiserie Métallerie Serrurerie

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 60
- prix: 40

Région Lorraine

street: pôle Juridique Place Gabriel Hocquard CS 81004


title: Accord-Cadre mono-attributaire de prestations de service de stockage des produits émanant de l'activité d'édition du CSTB avec logistique associée.le DCE est gratuitement téléchargeable sur la plateforme sécurisée www.marches-securises.fr.

C.S.T.B.

street: 84 avenue Jean Jaurès


title: Expertise du patrimoine arboré de la ville de belfort.

description: le montant total des commandes du marché est défini comme suit : seuil maximum 17000,00 EUR (H.T.) Pour la période initiale. Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction. Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter de la notification du contrat.

eligibilityCriteria: - : les documents demandés sont précisés à l'article 4 du règlement de consultation.

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 50
valeur technique: 50

Ville de Belfort.

street: direction des Affaires Générales Hôtel de Ville et de la communauté d'agglomération Place d'armes

M. le maire,

email: Adresse(s)@internet : http://ta-besancon.juradm.fr Fax : (+33) 3 81 82 60 01


title: Exploitation - réalisation de contrôles de la qualité de service du réseau TCL - mesure de l'information voyageurs.

title: Affaire 11s0142 -contrôles de la qualité de service sur le réseau TCL. Cette consultation est lancée selon la procédure négociée en application des articles 144-l, 165 et 166 du code des marchés publics. En conséquence, les plis attendus au titre du présent avis d'appel public à la concurrence sont exclusivement des dossiers de candidatures. Pour la même raison, et à ce stade de la consultation, le dossier de consultation n'est pour l'instant pas mis à disposition ni par voie dématérialisée ni par voie non dématérialisée.

description: L'affaire 11s0142 concerne les contrôles de la qualité de service sur le réseau TCL. Les prestations consistent à contrôler l'information en situation nominale, l'information en situation perturbée prévue et imprévue. L'affaire comporte une tranche ferme pour l'année civile 2012 et une tranche conditionnelle d'un an pour l'année 2013. Elle se compose d'éléments prévisibles d'une part et d'éléments non prévisibles d'autre part. En effet, si le périmètre de mesures actuelles, décrit ci-dessus, est bien identifié, d'autres besoins de mesures pourront apparaître au cours du déroulement; or ces besoins ne peuvent être évalués au moment du lancement de la consultation négociée. Aussi, est-il nécessaire d'envisager dès à présent le besoin probable ultérieur d'avoir recours aux marchés complémentaires pour réaliser ces prestations. Ce marché est conclu pour une durée de 24 mois à compter de l'ordre de service de commencement d'exécution des prestations (la notification du marché pouvant valoir ordre de commencement d'exécution des prestations).

Sytral

street: 21 boulevard Vivier Merle, BP 3044

Ad'Hoc Research

street: 34 quai Charles de Gaulle


title: Contrat d'entretien de chaudieres individuelles chauffe eau et installations de VMC - Bordeaux 33.

description: La consultation concerne des marchés d’entretien et de maintenance d’installations: De chauffage individuel avec chaudière gaz ou fioul. De chauffage individuel avec Pompe à chaleur (avec climatisation si PAC réversible). D’eau chaude sanitaire individuelle avec chauffe bain gaz ou chauffe eau électrique. De conduits de fumées. De ventilation mécanique contrôlée gaz (VMC gaz). De ventilation mécanique contrôlée sanitaire (VMC sanitaire). De ventilation naturelle (VN). Les prestations concernées sont les suivantes: Entretien courant, dépannage, maintenance préventive (dont la rémunération est couramment appelée P2). Gros entretien, maintenance corrective, et renouvellement des matériels (dont la rémunération est couramment appelée P3). Les sites et les prestations concernés par le marché sont données en annexe 1 au CCT.

awardCriteriaDetails:
Prix des pestations d'entretien P2.: 40
Prix des prestations P3.: 10
Taux horaires de travaux (Th).: 10
Justification des prestations P2.: 20
Justification des travaux prévus dans le cadre du P3.: 10
Valeur technique des travaux prévus dans le cadre du P3.: 10

Société nationale immobiliere

street: 12 bd Antoine Gautier, BP 90058

Proxiserve

street: ZI Technobbruges - chemine de l'Hermite


title: Prestations relatives à la fourniture et la livraison de consommables de type "électrique" pour le compte de la CMA.

eligibilityCriteria: Autres renseignements demandés : === Candidature ===Autres renseignements demandés : dc1 : Lettre de candidatureAutres renseignements demandés : dc2 : Déclaration du candidatAutres renseignements demandés : attestation sur l'honneurAutres renseignements demandés : qualifacations professionnellesAutres renseignements demandés : attestations d'assurancesAutres renseignements demandés : noti2Autres renseignements demandés : extrait KBISAutres renseignements demandés : === Offre ===Autres renseignements demandés : acte d'engagementAutres renseignements demandés : cahier des Clauses Administratives ParticulièresAutres renseignements demandés : cahier des Clauses Techniques ParticulièresAutres renseignements demandés : mémoire techniqueAutres renseignements demandés : bordereau de prix unitairesAutres renseignements demandés : catalogues.

CMA 93.

street: chambre de Métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis 91/129 rue Edouard Renard

name: Président de la Chambre de Métiers et de l'artisanat du 93,


title: Maintenance des installations et réseaux d'assainissement dans les équipements communaux 2013-2016.

eligibilityCriteria: - : références pour des chantiers similaires - attestation d'assurance - activités et références - habilitation électrique.

Ville de Villeneuve d'Ascq.

street: place S.Allende Bp80089


title: m1 : 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 13e, 14e, 16e et 20e arrondissement

description: M1 : 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 13e, 14e, 16e et 20e arrondissement.

title: m2 : 1er, 2e, 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 15e, 17e, 18e et 19e arrondissement

description: M2 : 1er, 2e, 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 15e, 17e, 18e et 19e arrondissement.

title: d1: départements de la région parisienne (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) et l'oise (60)

description: D1: départements de la région parisienne (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) et l'oise (60).

title: Marchés à bons de commandes de prestations intellectuelles pour le diagnostic de réseau eau sanitaire de locaux relevant du budget municipal et départemental de Paris au regard du risque légionelles.

Ville de Paris

street: Direction du patrimoine et de l'Architecture - section réglementation et développement - 98 quai de la Rapée


title: Mise en place de portes coupe-feu à la Faculté de Chirurgie dentaire de l'université Paris Descartes.

awardCriteriaDetails:
- méthodologie d'intervention en site occupé: 20
valeur technique: 40
prix: 40

Université Paris Descartes

street: 12 rue de l'école de médecine


name: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Parc de Haute Technologie 06 rue Georges BESSE CE80, 92182 Atony Cedex.

title: 66 Fourniture, livraison, installation et mise en service, la formation des utilisateurs d'équipements de ventilation patient de l'Hôpital de Cerdagne-H.C, au profit du Centre Hospitalier à Perpignan

description: Matériel médical Formation

Centre hospitalier de Perpignan

street: hôpital Saint-Jean 20, avenue du Languedoc Bp.49954


name: Entreprise BIHANNIC sas, 5 route de Kervallan, F-,29200 Brest.

title: La Chambre de Commerce et d'industrie de Brest construit sur le site de Botspern, en GUIPAVAS, un nouveau Campus des métiers, d'une surface d'environ 18.900 mètres carrés SHON, sur un terrain d'opération de 10 ha. Le projet comprend des sal

C.C.I. de Brest

street: 1 place du 19ème ri B.P. 92028

name: M. le président de la Chambre de Commerce et d'industrie de Brest,


name: Cafés CHAPUIS/Cafés MICHEL,29, rue des Tanneries, 43000 Le puy en velay.

title: 43 Fourniture de produits d'épicerie pour le Centre Hospitalier Émile Roux au Puy en Velay

Centre Hospitalier Émile Roux

street: 12, boulevard du docteur Chantemesse B.P. 20352


name: Algoé, 193 rue de bercy, 75560 Paris Cedex 12.

title: Assistance à maitrise d'ouvrage pour le développement d'un pôle d'enseignement supérieur et de recherche - vers un campus urbain sur le Val d'europe.

description: Assistance technique Maîtrise d'oeuvre

SAN du Val d'Europe

street: château de Chessy BP 40-chessy


title: Fourniture et pose de fauteuils et strapontins au cinéma l'etoile

description: 184 fauteuils 11 strapontins 4 places réservées personnes handicapées

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : extrait de Kbis;

Ville de La Courneuve

street: avenue de la république


title: La convention a pour objet de faire bénéficier les agents du Département de l'Ardèche d'un financement de leur protection sociale complémentaire portant sur le risque prévoyance en application du décret no2011-1474 du 8 novembre 2011 JORF 10.11.2011. Les personnels en activité du Département de l'Ardèche: - les fonctionnaires titulaires et stagiaires (temps complet, temps non complet, temps partiel) - les agents non titulaires de droit public sur poste permanent, - les agents de droits privés (assistants familiaux). Les ayants droit des personnels actifs dès lors qu'ils sont couverts par un dispositif de sécurité sociale, pour l'option santé uniquement. Une description qualitative et quantitative de la population à couvrir (bilan social 2010) se trouve en annexe du cahier des charges de la consultation. Prévoyance Les garanties de protection sociale complémentaire demandées portent sur les risques d'incapacité de travail, les risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque " prévoyance ". Les candidats devront proposer deux combinaisons de couverture: - Prévoyance 1: incapacité de travail, invalidité et perte de retraite en cas d'invalidité; - Prévoyance 2: incapacité de travail, invalidité, perte de retraite en cas d'invalidité, capital décès/perte totale et irréversible d'autonomie. Pour chacune des combinaisons, les candidats devront proposer 2 options: une dont le niveau de couverture est déterminé dans le cahier des charges de consultation, une proposée librement par les organismes candidats. Options santé Les candidats devront proposer 3 options facultatives de couverture: une couverture essentielle, un niveau de couverture moyen et un niveau de couverture élevé.

title: Convention de protection sociale complémentaire des personnels du Département de l'ardèche passée en application du décret n° 2011-1474 du 8.11.2011 JORF 10.11.2011.

description: La convention a pour objet de faire bénéficier les agents du Département de l'Ardèche d'un financement de leur protection sociale complémentaire portant sur le risque prévoyance en application du décret n° 2011-1474 du 8.11.2011 JORF 10.11.2011. Les personnels en activité du Département de l'ardèche: — les fonctionnaires titulaires et stagiaires (temps complet, temps non complet, temps partiel), — les agents non titulaires de droit public sur poste permanent, — les agents de droits privés (assistants familiaux). Les ayants droit des personnels actifs dès lors qu'ils sont couverts par un dispositif de sécurité sociale, pour l'option santé uniquement. Une description qualitative et quantitative de la population à couvrir (bilan social 2010) se trouve en annexe du cahier des charges de la consultation. Prévoyance. Les garanties de protection sociale complémentaire demandées portent sur les risques d'incapacité de travail, les risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque " prévoyance ". Les candidats devront proposer deux combinaisons de couverture: — prévoyance 1: incapacité de travail, invalidité et perte de retraite en cas d'invalidité, — prévoyance 2: incapacité de travail, invalidité, perte de retraite en cas d'invalidité, capital décès/perte totale et irréversible d'autonomie. Pour chacune des combinaisons, les candidats devront proposer 2 options: une dont le niveau de couverture est déterminé dans le cahier des charges de consultation, une proposée librement par les organismes candidats. Options santé. Les candidats devront proposer 3 options facultatives de couverture: une couverture essentielle, un niveau de couverture moyen et un niveau de couverture élevé.

awardCriteriaDetails:
le rapport entre la qualité des garanties et le prix proposé: 30
le degré effectif de solidarité entre les adhérents: 20
la maîtrise financière du dispositif: 15
les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques: 20
la qualité de la gestion administrative et de la communication (effectifs, couverture territoriale, délais, services): 10
l'implication du prestataire en matière de prévention santé sécurité au travail: 5

Conseil général de l'Ardèche

street: La Chaumette, BP 737

complementer, mutuelles co-assureur

street: Mnt, 7 rue Bergère 75311 Paris cedex 9 Mgen 3 square Max Hymmans 75748 Paris cedex 15 Mget 76/78 av de Fontainebleau 94274 Le Kremlin Bicêtre


title: Entretien et maintenance du matériel de signalisation directionnelle.

description: Maintenance Prestations de services

eligibilityCriteria: - : attestation d'assurance.

Ville des Ulis.

street: rue du Morvan B.P. 43


name: IRYS PREVENTION Sécurité Privée, 124 avenue de Paris, F-,94800 Villejuif.

title: Prestations de surveillance et de gardiennage pour le compte de la communauté d'agglomération de Val de Bièvre.

description: Gardiennage Surveillance

Cté d'agglomération de Val de Bièvre

street: 7/9 avenue François-Vincent Raspail


title: Inspection détaillée périodique et visite des appuis immergés des ouvrages d'art - campagne 2012-2016.

description: les prestations sont susceptibles de varier dans les limites suivantes pendant la durée du marché : - minimum : inspection de 45 ouvrages - maximum : inspection de 55 ouvrages.

eligibilityCriteria: - : la déclaration du candidat (imprimé DC 2)

awardCriteriaDetails:
- le prix des prestations: 70
- la valeur technique des prestations, appréciée au vu du mémoire technique: 30

conseil général de l'Orne.

street: 27, boulevard de Strasbourg CS 30528


title: Franco german Embassies, Dhaka, Bangladesh.

description: The French Embassies in Bangladesh are inviting expression of interest (Eoi) From reputed and experienced contractors for the construction of a Franco German Embassies new building in Baridhara, Dhaka, Bangladesh. The built up area will be around 6 500 sqm. including one basement, Gf+5 floors. The scope of work includes structure, civil work, internal MEP and external development. General features and major components of the work are as under: the work involves construction of the Franco German Embassies, Dhaka, and external development works. The building comprises of the following spaces: chancery building and visa center guard rooms and boundary wall roads and landscape the scope includes structural work, civil, façade glazing systems, roofing and waterproofing, flooring work, internal electrification, plumbing and fire fighting and external development works. the civil works include RCC construction with brick cladding. The external development works shall include the driveways, pathways, other hard landscape elements.

Ministère des affaires étrangères

street: service des immeubles et de la logistique, 57 boulevard des Invalides


title: 13 marché de prestations similaires au marché initial de maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation de l'université d'aix marseille

Université d'Aix-Marseille.

street: direction des Affaires Générales Direction Déléguée à la Commande Publique Service des Marchés Publics 58 boulevard Charles LIVON

name: direction des affaires générales.direction déléguée à la commande publique.service des marchés publics,


title: Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise à niveau des équipements de sécurité incendie, dont les centrales incendie, de divers établissements PACA (Aix, Salon, Grasse, Tarascon)

description: la tranche ferme comporte la totalité de la mission (du DIAG à l'aor, y compris OPC et Ssi) pour la mise à niveau des équipements de sécurité incendie des établissements d'aix et de Salon + les éléments de mission relevant des phases diagnostic et conception pour la mise à niveau des équipements de sécurité incendie des établissements de Tarascon et Grasse. La tranche conditionnelle no1 (Tc1) consiste en la réalisation des éléments de mission relevant de la phase " suivi de chantier " (visa, det, aor, y compris les éléments OPC et SSI pour leur partie en phase exécution) pour la mise à niveau des équipements de sécurité incendie de l'établissement de Tarascon. La tranche conditionnelle no2 (Tc2) consiste en la réalisation des éléments de mission relevant de la phase " suivi de chantier " (visa, det, aor, y compris les éléments OPC et SSI pour leur partie en phase exécution) pour la mise à niveau des équipements de sécurité incendie de l'établissement de Grasse

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : pour les documents et justifications exigés au titre de la candidature, voir le règlement de la consultation, gratuitement disponible selon les modalités indiquées par le présent avis (en particulier à l'adresse Internet suivante :

awardCriteriaDetails:
- prix: 45
valeur technique: 35
délai d'exécution: 20

DISP PACA Corse DPE

street: direction Interrégionale des Services Pénitentiaires PACA-CORSE. 4, traverse de Rabat - b.P 121


name: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, 6, rue Georges Besse, 92182 Antony Cedex.

title: La fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service de ventilateurs pulmonaires et de circuits et accessoires pour CPAP nasale pour l'ensemble des hôpitaux de l'assistance Publique - hôpitaux de Paris.

description: Matériel médical

AP-HP - AGEPS (Achats)

street: logistique - bureau 111 - 1er étage - direction des Achats - 10 rue des Fossés Saint Marcel


title: Maintenance d'un dispositif de mesure de la fibrose hépatique.

C.H.U. de Nîmes

street: place du professeur R Debré DRM Polyvalent


name: JOURT, Mesnos chemin de la butte, F-,29200 Brest.

title: 29 travaux de menuiseries intérieures bois et extérieures aluminium, stores et rideaux intérieurs, électricité, alarme intrusion et de chauffage dans divers bâtiments de la ville de Brest

description: Montant minimum annuel : 53 000 EUR (H.T.) - Montant maximum annuel : 212 000 EUR (H.T.)

Brest métropole océane

street: 24 rue Coat-Ar-Guéven B.P. 92242


name: PEINTURE COULEURS DECORATION, 87 route de Cormeilles, F-,78500 Sartrouville.

title: 94 fourniture de matériel de peinture, brosserie et papier peint nécessaires pour les travaux de maintenance, entretien et amélioration du patrimoine bâti à Vitry sur Seine

description: Peinture (fourniture)

Ville de Vitry-sur-Seine

street: hotel de ville, 2 avenue youri gagarine


name: Tarvel, 90 rue andré Citroen - cs6009, F-,69747 Genas.

title: Entretien, location et fourniture de plantes vertes, pour différents sites du Grand Lyon.

description: Espaces verts Prestations de services Végétaux

Communauté urbaine de Lyon

street: 20 rue du Lac B.P. 3103

name: M. le vice président chargé de la signalisation lumineuse et de la voirie,


title: Mise à niveau des installations de deux salles informatiques du Service de traitement de l'information de la gendarmerie (Stig) du centre technique de la gendarmerie nationale sis 1, boulevard Théophile Sueur - 93110 Rosny-Sous-Bois.

description: Bâtiment Chauffage (travaux) Climatisation Détection incendie Electricité Gros oeuvre Sécurité incendie

eligibilityCriteria: - : avant notification du marché, seront demandés à l'opérateur économique retenu :

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 60
- valeur technique: 40

Préfecture de Police de Paris.

street: 9, boulevard du Palais


title: Déconstruction de 3 batiments "Touraine, Sologne et Soissonnais " à CANTELEU.

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 70
engagement méthodologique, environnement et qualité: 30

Habitat 76

street: 17 rue de Malherbe CS 72042 Cedex 1


description: La collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, le transport et le traitement des d m s, la gestion des d i b, la fourniture de bacs roulants et de pièces détachées pour la ville de Choisy-le-Roi.

awardCriteriaDetails:
Lot 1 ::
organisation proposée pour la réalisation des prestations de collecte:
prix global de la prestation:
solutions proposées pour optimiser la qualité du service et augmenter la valorisation des déchets recyclables:
assistance technique en cours de contrat pour adapter le marché de collecte vers une meilleure performance ou a une nouvelle réglementation:
Lot 2 ::
qualité des produits et organisation proposée pour la réalisation des prestations de livraison:
prix des produits:
délai de livraison:

Ville de Choisy-le-Roi

street: place Gabriel Peri

Temaco

street: Parc de la Duranne— Les Méridiens — 240 rue Louis de Broglie — BP 40080

Nicollin

street: 37-39 rue Carnot


title: Démontage, transfert et installation de bâtiments préfabriqués au Lycée La Plaine de l'ain à Ambérieu en Bugey (01).

description: Bâtiments modulaires Démolition Maçonnerie Terrassement

awardCriteriaDetails:
- valeur technique de l'offre (sur la base du mémoire technique remis) notée sur 10 affecté d'un coefficient de 0,6, précisant au minimum:
- prix noté sur 10 affecté d'un coefficient de 0,4.:

Région Rhône-Alpes.

street: 1, esplanade François Mitterrand - cs 20033


title: Aménagement de l'office de réchauffage - eHPAD Louise Coucheroux

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 60
valeur technique (fiches techniques): 40

Ville d'Ecully

street: place de la libération


title: Electricité

title: Plomberie chauffage

title: Désamiantage démolitions

title: Démolitions préalables et désamiantage de plateaux de bureaux d'une surface de 2166 mètres carrés et d'un appartement d'une surface de 273 mètres carrés

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : pour le candidat retenu, il sera demandé l'attestation d'assurance "responsabilité civile professionnelle" pour l'année 2011 selon les modalités indiquées dans le règlement de la consultation.

Caisse Nationale des Barreaux Français

street: 11 bd de Sébastopol

name: M. Des Garets Tristan, Responsable du service immobilier


title: Le présent marché a pour objet l'attribution d'un marché de gestion des acquisitions d'ouvrages répondant aux besoins de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse

description: ce marché est conclu à prix unitaires. Le candidat s'engage sur les taux de remise et des frais de gestion (y compris les frais éventuels de livraison et/ ou de port) à appliquer aux prix publics HT et (T.T.C.), tels qu'indiqués dans le bordereau annexé à l'acte d'engagement (annexe 1), qui permettent de déterminer ainsi les " prix Agence de l'eau ". Les " prix Agence de l'eau " sont ensuite appliqués aux quantités réellement commandées. les taux de remise et de frais de gestion appliqués aux prix publics (en %) sont intangibles pour la durée du marché, y compris en cas de reconduction. il s'agit d'un marché à bons de commandes, qui s'exécute par émission de bons de commande au fur et à mesure de l'apparition des besoins, en application de l'article 77-i du Code des marchés publics, sans minimum mais avec un maximum pour chaque année d'exécution (en cas de reconduction) fixé comme suit : Montant minimum annuel : absence de minimum montant maximum annuel : 10 000 euros (H.T.). L'Émission des bons de commande ne pourra intervenir que pendant la durée de validité du marché. Les prestations commandées ne pourront être exécutées au-delà de la date limite de validité du marché, dans des conditions qui méconnaîtraient l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : complément à la rubrique "Justifications à produire " du présent avis de publicité : en cas de candidature émanant de groupements d'entreprises, la lettre de candidature (DC 1 ou équivalent) sera signée en original - exceptés les plis dématérialisés ou remis sous forme de supports physiques éléctroniques - par chaque membre du groupement mais chacun des membres du groupement devra fournir sa propre déclaration (DC 2 ou équivalent). L'appréciation des capacités professionnelles et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché. L'attention des candidats est attirée sur le fait que pour tous les documents pour lesquels une signature du candidat est exigée, la signature doit être manuscrite, originale et non scannée, à peine d'irrégularité, exceptés en cas de plis dématérialisés ou plis remis sous forme de supports physiques électroniques.

awardCriteriaDetails:
- la valeur technique de l'offre évaluée à partir des éléments présentés par le soumissionnaire dans la note méthodologique détaillée et argumentée (et décomposée comme suit : - la qualité de l'organisation des différentes phases du traitement des commandes de l'agence (de la réception du bon de commande à la livraison et au suivi des réclamations) : 20%; - l'adéquation, à l'objet du marché, des moyens humains et matériels mobilisés pour assurer à l'agence la bonne exécution du marché : 20%;- les délais de livraison proposés : 30%): 70
le prix de la prestation analysé sur la base des taux de remise et des frais de gestion proposés par le candidat, indiqués dans le bordereau (annexe 1 à l'acte d'engagement): 30

Agence de l'Eau RM&C

street: 2-4 allée de Lodz 2-4 allée de Lodz

name: M. Tamet Pierre-Emmanuel, Agence de l'eau RMC - sLB,


title: Mise en place d'un Plan de Continuité d'activité au Centre Hospitalier de Charleville-Mézières

description: - passage de PRA vers PCA ; - performance du SAN ; - problème de Volumétrie du SAN ;

C.H. de Charleville-Mézières

street: direction des Services Economiques et Techniques 45 avenue de Manchester B.P. 10900


title: CD audio, musicaux et textes enregistrés adulte et jeunesse.

title: DVD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD interactifs et jeux pour consoles adultes et jeunesse.

title: Fourniture de CD, CD-ROM, DVD et jeux pour consoles pour la médiathèque de la ville de Meyzieu.

description: Marché à bons de commande. Lot 1: montant minimum de 8 000 EUR HT/an et maximum de 28 000 EUR HT/an. Lot 2 montant minimum de 8000 EUR HT/an et maximum de 20 000 EUR HT/an. Marché conclu pour une durée d'un an reconductible 3 fois un an à compter de la notification du marché prévue en juin.

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails:
Etendue de l'offre: 45
Services associés: 25
Prix remisés: 20
Performances en matière de protection de l'environnement: 10

Ville de Meyzieu

street: place de l'Europe, CS 30401

GAM SAS

street: 3 avenue de la Mandallaz, BP 20298

RDM Vidéo

street: 125-127 boulevard Gambetta


title: Fourniture de réactifs et consommables divers pour le laboratoire du centre hospitalier de cholet.

description: 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Centre Hospitalier de Cholet

street: 1 rue marengo


title: Marché d'opc pour la reconstruction de l'iut d'orléans

description: cette mission d'opc concerne à titre principal une construction neuve de 6500 mètres carrés, principalement constituée de salles de cours, de TD et de TP pour les départements GEA et GMP de l'iut, d'une plateforme de TP pour le département Enérgétique, et d'un amphithéâtre

Département du Loiret

street: 22, rue du Général Foy

name: la soderec représentant son mandant le département du Loiret


title: Fournitures en couches pediatriques jetables et lait de croissance.

description: le montant annuel du marché ne pourra dépasser 1er Lot : couches pédiatriques jetables: 22000 EUR (T.T.C.) 2ième lot : lait de croissance: 6000 EUR (T.T.C.).

awardCriteriaDetails:
- lot 1 couches pédiatriques : prix de la prestation: 50
qualité des couches(absorption hypoallergéniques, qualité élastiques: 30
délai de livraison: 20
lot 2 : lait de croissance : prix de la prestation: 80
délai de livraison: 20

Ville d'Epinay sous Sénart.

street: 8 rue Sainte Geneviève


name: 3m France, Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise.

title: Fourniture De Consommables Et Accessoires Lies Au Rechauffement Du Patient.

description: Consommables médicaux Matériel médical

Hopitaux Civils de Colmar

street: 39 avenue de la Liberté


title: Location et maintenance de photocopieurs de production.

ville d'Elancourt

street: place du général de Gaulle


title: Travaux visant à l'amélioration énergétique et la sécurité incendie de la maison du département d'homécourt

description: Abris

awardCriteriaDetails:
prix des prestations :: 60
valeur technique déterminée au regard du mémoire justificatif :: 40

Département de Meurthe-et-Moselle

street: 48 Esplanade Jacques Baudot C.O. 900 19


title: Travaux de mise en sécurité incendie (réunification des deux Cmsi) au lycée agricole Georges Pompidou à AURILLAC

Conseil Régional d'Auvergne

street: boîte postale 60 Boîte postale 60

name: M. Conseil régional le président, Région Auvergne


title: Réfection des plages de la piscine communale

Mairie auneau

street: avenue Gambetta


title: Ce lot comprend : - Site du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe - Site du tribunal d'instance de Maubeuge

description: Ce lot comprend: - site du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe - site du tribunal d'instance de Maubeuge.

title: Ce lot comprend : - Site du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer - Site du conseil de prud'hommes et du tribunal d'instance de Calais - Site du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer

description: Ce lot comprend: - site du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer - site du conseil de prud'hommes et du tribunal d'instance de Calais - site du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer.

title: Ce lot comprend : - Site du tribunal d'instance de Lille - Site du conseil de prud'hommes de Lille - Site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Roubaix - Site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Tourcoing - Site du conseil de prud'hommes de Lannoy

description: Ce lot comprend: - site du tribunal d'instance de Lille - site du conseil de prud'hommes de Lille - site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Roubaix - site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Tourcoing - site du conseil de prud'hommes de Lannoy.

title: Ce lot comprend : - Site du tribunal de grande instance de Saint-Omer - Site du tribunal d'instance de Saint-Omer - Site du conseil de prud'hommes de Saint-Omer

description: Ce lot comprend: - site du tribunal de grande instance de Saint-Omer - site du tribunal d'instance de Saint-Omer - site du conseil de prud'hommes de Saint-Omer.

title: Ce lot comprend : - Site du tribunal de grande instance de Béthune - Site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Béthune - Site du tribunal d'instance de Lens - Site de l'annexe du tribunal d'instance de Lens - Site du conseil de prud'hommes de Lens

description: Ce lot comprend: - site du tribunal de grande instance de Béthune - site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Béthune - site du tribunal d'instance de Lens - site de l'annexe du tribunal d'instance de Lens - site du conseil de prud'hommes de Lens.

title: Ce lot comprend : - Site du tribunal de grande instance d'Arras - Site de l'annexe du tribunal de grande instance (tribunal pour enfant), du tribunal d'instance et du tribunal de commerce d'Arras - Site du conseil de prud'hommes d'Arras

description: Ce lot comprend: - site du tribunal de grande instance d'Arras - site de l'annexe du tribunal de grande instance (tribunal pour enfant), du tribunal d'instance et du tribunal de commerce d'Arras - site du conseil de prud'hommes d'Arras.

title: Ce lot comprend : - Site du tribunal de grande instance de Valenciennes - Site de l'annexe du tribunal de grande instance de Valenciennes - Site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Valenciennes

description: Ce lot comprend: - site du tribunal de grande instance de Valenciennes - site de l'annexe du tribunal de grande instance de Valenciennes - site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

title: Ce lot comprend le site du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, du conseil de prud'hommes de Cambrai.

title: Ce lot comprend : - Site du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Dunkerque - Site du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce de Dunkerque - Site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Hazebrouck - Centre d'archivage régional d'Hazebrouck

description: Ce lot comprend: - site du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Dunkerque - site du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce de Dunkerque - site du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes de Hazebrouck - centre d'archivage régional d'Hazebrouck.

title: Ce lot comprend le site du tribunal de grande instance de Lille.

title: Ce lot comprend : - Sites de la cour d'appel et du tribunal de grande instance de Douai, - Site du tribunal d'instance et du tribunal de commerce de Douai - Site du conseil de prud'hommes de Douai - Site de l'annexe de la cour d'appel de Douai - Site de la chambre sociale de Douai - Service administratif interrégional de Douai - Site d'archivage de Dorignies

description: Ce lot comprend: - sites de la cour d'appel et du tribunal de grande instance de Douai, - site du tribunal d'instance et du tribunal de commerce de Douai - site du conseil de prud'hommes de Douai - site de l'annexe de la cour d'appel de Douai - site de la chambre sociale de Douai - service administratif interrégional de Douai - site d'archivage de Dorignies.

description: Marché de prestations de nettoyage pour l'ensemble des arrondissements judiciaires de la cour d'appel de Douai.

awardCriteriaDetails:
Qualité de la présentation de l'offre: 4
Valeur technique de l'offre: 56
Valeurs financières: 40

Cour d'appel de Douai

street: 37 rue Victor Gallois, place Pollinchove, BP 30170


title: Marche de travaux électriques et informatiques.

description: Marche de travaux electriques et informatiques.

Semardel

street: Ecosite de Vert-le-Grand — Echarcon — route de Montaubert


title: Mission de maitrise d'oeuvre de conception sur onze sites hydrauliques implantés sur la Dives Calvadosienne non domaniale en vue d'étudier la restauration de la continuité écologique.

awardCriteriaDetails:
- prix: 40
qualité technique: 60

SIES.

street: mairie,


title: démolition / terrassement / gros oeuvre / VRD

title: étanchéité

title: charpente métallique

title: ravalement

title: métallerie / serrurerie / porte de garage

title: peinture

title: revêtements de sols durs

title: électricité

title: ascenseur

title: plomberie / ventilation

title: espaces verts

title: Extension d'un parc de stationnement privé couvert à Neuilly-sur-Seine 92200.

description: Travaux en extension d'un parc de stationnement privé couvert de trois niveaux dont deux en infrastructure après démolition partielle.

awardCriteriaDetails:
méthodologie technique: 30
prix des prestations: 70

Caisse des dépôts et consignations

street: 56 rue de Lille


title: Le présent marché concerne la fourniture, l'installation de 15 tableaux numériques interactifs (Tni) et du matériel informatique et audiovisuel nécessaire à leur usage, à destination de salles de classes élémentaires de la ville des Clayes sous Bois et répartis de la façon suivante : - 2 à l'école élémentaire Marcel Pagnol - 4 à l'école élémentaire Jean Jaurès - 4 à l'école élémentaire Henri Prou - 3 à l'école élémentaire René Coty - 2 à l'école élémentaire Paul Eluard

awardCriteriaDetails:
- montant des prestations évalué sur la base du bordereau des prix unitaires joint à l'acte d'engagement: 50
valeur technique basée sur l'installation du matériel, la prise en main, les conditions de garantie et la formation des utilisateurs. le candidat devra remettre une note détaillée sur la manière d'exécuter ces prestations: 30
délais d'exécution sachant que l'exécution des prestations doit être réalisée, au plus tard pour le 31 aout 2012: 20

Ville des Clayes Sous Bois.

street: place Charles de Gaulle


title: Acquisition de matériels pédagogiques pour le centre aquatique

awardCriteriaDetails:
- prix: 70
valeur technique: 20
délai de livraison: 10

Commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou

street: 33 place Jean xxiii- cs 40009


title: Pa 13ea01 Collecte et traitement des déchets valorisables

description: Déchets

Les Hôpitaux de Chartres

street: dtm Bp30407


title: Travaux d'éclairage voirie sur le viaduc du môle d'escale.

description: Eclairage public Voirie

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 40
- prix des prestations: 30
- délai d'exécution: 30

Port Atlantique de La Rochelle

street: gpm de La Rochelle B.P. 70394 Cedex 1


title: 62 travaux d'aménagement paysager pour le Conseil Général du Pas-de-Calais

description: Espaces verts

conseil général du Pas-de-Calais.

street: rue ferdinand buisson

name: M. le président du conseil général du Pas-De-Calais,


title: Modernisation, installation et entretien des installations de sécurité incendie, des bâtiments intercommunaux du SAN.

description: seuil minimum annuel: 15 000 EURht seuil maximum annuel: 45 000 EURht.

awardCriteriaDetails:
- valeur technique: 60
- prix des prestations: 40

SAN Marne la Vallée/Val Maubuée.

street: 5 Place de l'arche Guedon

name: M. le président du SAN (contact : m. Kimpala, responsable du Service Marchés),


title: Assistance au développement de diverses applications informatiques java internet

description: Informatique (prestations de services)

awardCriteriaDetails:
- valeur technique de l'offre appréciée au regard du cv et de l'expérience en développement java j2ee de l'intervenant proposé;:
- prix à la journée de la prestation;:
- formation initiale de l'intervenant.:

CARSAT Centre Ouest

street: 37 Avenue du Président René Coty


description: Gestion des déchets (collecte, transport, valorisation et élimination) des établissements de santé et médico-sociaux franciliens. Le présent marché à bons de commande s'inscrit dans le cadre de la mise en place du groupement de commandes régional constitué selon les règles définies à l'article 8 du code des marchés publics et régi par une convention constitutive signée par ses membres. En application de l'article 8 VII du code des marchés publics et conformément à la convention constitutive du groupement, le Resah-Idf a été désigné en tant que coordonnateur.

Reseau des acheteurs hospitaliers IDF

street: 13 rue Moreau

Gc médical

street: 10 rue des Métiers

Privacia

street: 1 rue Noel Pons

Triadis Services

street: 49 avenue des Grenots

Groupe TER

street: 33 quai de l'Industrie


title: Travaux de mise en place de video-protection.

description: Travaux de mise en place d'un système de vidéo-protection.

awardCriteriaDetails:
Prix des prestations (pondéré à 60% c'est-à-dire noté sur 60 points): 60
Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (pondéré à 40% c'est-à-dire noté sur 40 points): 40

Syndicat mixte ports Toulon Provence

street: 39 avenue de la Résistance, CS 20722

Degréane

street: 75 rue Auguste Perret – ZAC La Pauline – CS 42117


title: Mission d'étude géotechnique comprenant les missions G12, G2 (projet et Act) et G4 (étude et suivi d'exécution) au sens de la norme NFP 94-500 de Décembre 2006

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : -Pièces constituant la candidature : 1-la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou Dc1 2-la déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou Dc2 3-la déclaration du candidat relative à la lutte contre le travail dissimulé (partie III du kit de réponse) ou les pièces prévues aux articles D 8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du code de travail (possibilité de le produire à l'attribution) 4-l'état annuel des certificats reçus (partie IV du kit de réponse) ou Noti2 (possibilité de le produire à l'attribution) 5-une déclaration appropriée de banques ou une preuve d'une assurance pour les risques professionnels 6-une description des effectifs du candidat et de l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 7-la liste des principales fournitures et services effectués au cours des 3 dernières années 8-déclaration indiquant l'équipement technique et les moyens employés par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'études de son entreprise. 9-les certificats de qualité dont bénéficie le candidat l'ensemble de ces informations peut être mentionné dans le kit de réponse ci-joint au dossier de consultation des entreprises.;

awardCriteriaDetails:
- valeur technique (méthodologie 35%, organisation mission 10%, compétence équipe affectée 15%): 60
prix: 40

conseil général de la Gironde.

street: hôtel du Département


name: VEOLIA PROPRETE - GROUPE ONYX MIDI PYRENEES, 1 rue Michel Labrousse

title: 82 reprise des matériaux issus de déchetteries ou de points d'apport volontaire à Montauban

description: 4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

Grand Montauban - Agglomération

street: 9 rue de l'hôtel de Ville - B.P. 764


title: Fourniture et livraison de peinture pour bâtiments et de brosseries.

awardCriteriaDetails:
- délais de livraison: 55
prix: 45

Ville de Méricourt

street: hôtel de Ville Place Jean Jaurès


title: Restauration de l'eglise Saint Vaast de Bavincourt

commune de Bavincourt

street: 1 place de la Mairie


title: Achat de matériels informatiques et de prestations associées.

description: Achat d'unités centrales et écrans plats pour micro-ordinateurs incluant la maintenance des matériels livrés.

awardCriteriaDetails:
prix: 40
performances: 30
SAV - maintenance: 20
délai de livraison: 5
développement durable (cf art. 5.2.6 du CCP): 5

ARS de Lorraine

street: 4 rue Piroux

Dell SA

street: 1 rond point Benjamin-Franklin


title: Lot 21 - marché de travaux signalétique intégré à la construction du nouvel hôpital du Scorff à Lorient.

description: Signalisation

awardCriteriaDetails:
- valeur technique de l'offre: 40
- prix des prestations: 60

ICADE Promotion.

street: 27 rue du Docteur Lettry - B.P. 2233,


title: Fourniture de mobilier scolaire Ecoles primaires et maternelles années 2012-2016

description: Mobilier

Commune de Sallaumines

street: bp 58


title: Divers travaux routiers à Martillac

Commune de Martillac

street: 14 avenue Charles de Gaulle


title: Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour la mise en conformité et la maintenance des ascenseurs et monte charges

description: expertise technique et consultation des entreprises pour la mise aux normes et les travaux à réaliser sur l'ensemble des 27 ascenseurs et monte charges des bâtiments communaux de la Ville de Saint-Brieuc. - Assistance à la consultation des entreprises pour la mise en conformité des équipements et leur maintenance pluriannuelle, analyse des offres et participation aux commissions. - Suivi des travaux

Ville de Saint-Brieuc

street: ville de Saint-Brieuc Place du Général De Gaulle C.S 72365

name: M. le maire de la Ville de Saint-Brieuc,


name: PONCET DISTRIBUTION, 4 allée Baudelaire, F-,69500 bron.

title: Fourniture d'additif liquide économiseur de carburant.

description: Produits chimiques

Communauté urbaine de Lyon

street: direction de l'eau 20 rue du Lac - B.P. 3103


title: Marché de services pour travaux d'imprimerie soumis aux dispositions des articles 28 et 77 du cmp (marché à bons de commande).

description: Impression

eligibilityCriteria: - : pièces à remettre par le candidat : article 6 du rc.

CITIA.

street: 18 avenue du trésum - B.P. 399


title: dommages aux biens

description: Assurance dommages aux biens.

title: responsabilité civile

description: Assurance responsabilité civile.

title: parc automobile

description: Assurance autotomobile.

title: Marché d'assurances dommages aux biens, responsabilité civile et flotte automobile.

description: Marché d'assurances dommages aux bien, responsabilité civile et flotte automobile.

awardCriteriaDetails:
respect optimal des conditions définies sur les cahiers des clauses techniques particulières: 60
conditions financières: 40

Centre hospitalier de Saint-Martin

street: BP 381 — spring Concordia


title: 34 fourniture, pose et maintenance du système de vidéo protection de la Ville de La Grande Motte

description: Audiovisuel Maintenance

Ville de La Grande Motte

street: hôtel de ville place du 1er octobre 1974


title: Contrat de maîtrise d'œuvre pour la déconstruction de 3 bâtiments, construction de 18 logements collectifs, une salle polyvalente et 20 logements individuels à Blainville sur l'eau et Damelevières.

description: Les variantes ne sont pas acceptées dans le cadre de cet appel à candidatures.

awardCriteriaDetails:
L'équipe de maîtrise d'œuvre fournira 6 opérations de références se rapprochant de l'opération faisant l'objet de l'appel à candidature. La présentation se fera sur 6 feuilles A3 (une par opération) avec 3 opérations pour l'architecte et 3 opérations pour le Bet principal. Chaque fiche de présentation devra au minimum comprendre les informations suivantes: Type d'opérations, adresse compléte, nom du maître d'ouvrage, nombre de logements et/ou m2 (Shab/Shon), dates d'études et de chantier, coûts des travaux, performances et labélisation environnementale du bâtiment, contenu de la mission de Moe, éléments graphiques, perspectives des extérieurs et des intérieurs et un plan d'étage: 36
L'équipe de maîtrise d'œuvre fournira sur une feuille A3 une présentation du groupement et de ses compétences (nom des personnes en charge du projet, formations, expérience...): 34
Appréciation de la qualité des 6 opérations présentée en référence sur les critères de l'analyse de l'esthétique et de l'aménagement intérieur: 30

ICF Nord Est SA HLM

street: 26 rue de Paradis


title: Construction d'une salle multi-activités et d'une bibliothèque à Montregard

awardCriteriaDetails:
- valeur technique et références: 50
prix: 50

Cté de Cnes du Pays de Montfaucon

street: 14 rue des Grands Fossés

name: groupement de commandes Communauté de Communes du Pays de Montfaucon / Commune de Montregard pour la construction d'une salle multi-activités et d'une bibliothèque à Montregard. Coordonnateur : Cté de Communes du Pays de Montfaucon


title: Fouilles archéologiques préventives sur le site du parc d'activités Le Hindré 3 à Bréal sous Montfort (35310), lieu-dit La Brisardais.

awardCriteriaDetails:
- prix des prestations: 40
délai d'exécution: 35
note méthodologique: 25

Communauté de Communes de Brocéliande.

street: 1 rue des Korrigans


title: Travaux d'aménagement de salles pour serveurs informatiques, sécurisées, dans le bâtiment Mo23, site du Mourillon à Toulon.

description: l'ensemble des locaux représente environ une surface totale de 380 mètres carrés. Les corps de métiers concernés sont relatifs aux domaines suivants : mission OPC, dépose, démolitions, gros oeuvre, maçonnerie, plâtrerie, cloisonnement, doublage, plafonds suspendus, planchers surélevés, menuiseries courantes et blindées extérieures ou intérieures, revêtement de sol et de murs, peintures, plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation, courants forts (Cfo), courants faibles (Cfa), voix, données images (Vdi),Systèmes de sécurité incendie, détection et extinction automatique, et protection contre le rayonnement électromagnétique et zonages Tempest.

eligibilityCriteria: - : -En cas de groupements, tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement.

awardCriteriaDetails:
- prix: 60
valeur technique: 20
délai: 20

MINDEF/SGA/DCSID/DTM.Toulon.

street: esid Toulon/Service achats infrastructure Adresse : BCRM toulon - esid tln - boîte postale n° 71


title: Publiée dans 3 département(s) : 22,29,44

description: le présent marché a pour objet la réalisation d'études de protections phoniques le long du réseau routier national de la Dir-Ouest; neuf opérations sont concernées et sont réparties en 2 lots géographiques. Elles sont toutes indépendantes les unes des autres.

awardCriteriaDetails:
- la valeur technique est appréciée au regard du mémoire explicatif: 70
le prix des prestations: 30

DIR Ouest

street: l'armorique 10 rue Maurice Fabre CS 63108 8 rue Jean-Julien Lemordant


title: Rn102-Réparation du Pont de la Roubiaque Pr76+898

description: Ouvrage d'art

Dir Massif Central

street: 32, rue de Rabanesse B.P. 90447

name: M. le directeur Interdépartemental des Routes Massif Central


title: Publiée dans 1 département(s) : 34

Cté Cnes Albères Côte Vermeille

street: chemin de charlemagne B.P. 90103


title: Fournitures maçonnerie pour le centre technique municipal (relance)

description: Maçonnerie

awardCriteriaDetails:
- prix - 60 pts;:
- valeur technique - 40 pts (délai d'exécution 20 pts + délais livraison pour remplacement fournitures incomplètes ou non conformes 20pts).:

Commune de Mainvilliers

street: place du marché cs31101

SA HOUDARD

street: 12 rue Kennedy Bp 90094


name: Atelier d'architecture et d'urbanisme Francis Audouin

title: Étude de faisabilité sur le secteur "proche mairie" à Bailly

description: Etude

eligibilityCriteria: - Autres renseignements demandés : tout document (délégation de pouvoir, Kbis...) permettant de s'assurer que le signataire des différentes pièces est habilité à engager le candidat (au stade de l'attribution du marché);

awardCriteriaDetails:
- valeur technique de l'offre: 50
prix de la mission: 50

EPF des Yvelines

street: 2 Esplanade Grand Siècle

street: résidence l'epi d'or Rn 286


title: Mpa2 12 235 LVMT - rD 145 à tubersent pr 11+120 à 11+470 et 11+640 à 11+710 Aménagement de traverse.

description: Ouvrage d'infrastructure Voirie

Conseil Général du Pas-de-Calais

street: rue ferdinand buisson


name: SAUVAGER TP, Rue de Tugny, 44141 Chateaubriant Cedex.

title: Opération de travaux pour la restructuration et la reconstruction partielles du collège Chantenay à Nantes.

description: Ascenseur Amiante Bardage Carrelage Charpente Cloison, faux plafond Espaces verts Gros oeuvre Laboratoire (fourniture) Menuiserie Peinture (fourniture) Revêtements de sols Serrurerie Voirie et réseaux divers

conseil général de Loire-Atlantique

street: direction du patrimoine immobilier, Service travaux dans les collèges - 3 Quai Ceineray - B.P. 94109