title: Ανοικτός, διεθνής, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός επιλογής προμηθευτών, για την υλοποίηση της δράσης 3.2. «Βελτίωση των Υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης» του έργου «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα–Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

description: Η Προμήθεια που πρόκειται να ανατεθεί με την παρούσα Διακήρυξη αφορά:Α) Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής στοιχείων οχημάτων παντός τύπου (Ι.Χ., φορτηγών, λεωφορείων, βυτιοφόρων, μοτοσυκλετών κ.λπ.), καθώς και εμπορευματοκιβωτίων κατά την διέλευσή τους από ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου.Το σύστημα θα εγκατασταθεί στο Συνοριακό Σταθμό Δοϊράνης και θα βασίζεται σε συλλογή δεδομένων από κάμερες αλλά και άλλους αισθητήρες εγκατεστημένους σε ειδικά διαμορφωμένες λωρίδες διέλευσης κυκλοφορίας. Το σύστημα θα διασυνδέει, αξιοποιεί και ενσωματώνει δεδομένα υφιστάμενων αισθητήρων που βρίσκονται στη διάθεση των κατά τόπους τελωνείων (π.χ. γεφυροπλάστιγγες). Το σύστημα θα δημιουργεί μια εγγραφή στοιχείων για κάθε διέλευση οχήματος που θα αποτελείται πρωτίστως, από στοιχεία που αναγνωρίζονται αυτόματα (αριθμός κυκλοφορίας, εθνικότητα οχήματος, αριθμός εμπορευματοκιβωτίου κ.λπ.), και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, κεντρικά και προσωρινώς, ίσως, και τοπικά. Συμπληρωματικά θα παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον στοιχείων κατόπιν ανθρώπινης παρέμβασης. Κάθε εγγραφή διέλευσης οχήματος θα μπορεί να ανακτηθεί ή/και να μεταβληθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες (τοπικά ή/και κεντρικά).Το Πληροφοριακό Σύστημα θα εξασφαλίζει επίσης:—Τη διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που καταγράφηκαν αυτόματα και αυτών που καταχωρήθηκαν από τους τελωνειακούς στα σημεία εισόδου/εξόδου,— Την καταχώρηση στοιχείων από τις κεντρικές υπηρεσίες,—Τη υποστήριξη εφαρμογής εφεδρικών διαδικασιών,—Την διαχείριση και επεξεργασία των στοιχείων για λόγους στατιστικής ανάλυσης, ερευνών, δημιουργίας αναφορών, κ.λπ.,— Τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα του ΥΠΟΙΚ (ICISnet, Elenxis, κα) –αλλά και με συστήματα άλλων φορέων και κρατών- με σκοπό την περαιτέρω διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων, όσο και την ολοκλήρωση ελέγχων ή/και τελωνειακών συναλλαγών (διαδικασιών),— Κατά την διασταύρωση – και αναλόγως με ορισμένα κριτήρια ελέγχου και παραμέτρους - ενεργοποιούνται αυτόματες ειδοποιήσεις (alarms) προς εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος μέσω Η/Υ ή και κινητού τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο (alerts).Στην υλοποίηση του συστήματος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και έργα πολιτικού μηχανικού, όπου απαιτείται, και γενικότερα η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την λειτουργία του συστήματος.Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί άμεσα ή μελλοντικά με επιπλέον εξοπλισμό καταγραφής στοιχείων (π.χ. γεφυροπλάστιγγες, x-ray) καθώς και με άλλα συστήματα παροχής πληροφοριών (π.χ. βάση schengen).Επίσης το Π.Σ. που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυξημένη ασφάλεια, τόσο από τη σχεδίασή του, όσο και στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισής του, με λειτουργίες όπως:1. Προστασία των αποθηκευμένων και διακινούμενων δεδομένων από-άκρο-σε-άκρο (end-to-end).2. Ελεγχόμενη πρόσβαση στις εφαρμογές και πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών υλοποιώντας συγκεκριμένες πολιτικές πιστοποίησης.3. Εφαρμογή κεντρικών πολιτικών ασφαλείας με τεχνολογίες όπως role-based security, single sign-on, access-control, auditing κτλ.4. Δημιουργία ζωνών ελεγχόμενης πρόσβασης και αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών (demilitarized zones) με χρήση firewalls.5. Παρακολούθηση, ανίχνευση και αναφορές κίνησης δικτύου.6. Υποστήριξη τεχνολογιών PKIΒ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης πεζών κατά την διέλευσή τους από ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου,Γ) Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων για τις ανάγκες της Αστυνομίας και του Τελωνείου (υπολογιστές, server, ups, οθόνες, εκτυπωτές, εξυπηρετητές, σαρωτές κ.λπ.)

description: Α) Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων (γραφεία, καρέκλες, συρταριέρες, ερμάρια, ντουλάπες, γκισέ κ.λπ.)Β) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου (τραπεζόπαγκοι, καλάθια σκουπιδιών, βρύση, ιστών σημαιών ύψους 12 μέτρων).

title: Ανοικτός, διεθνής, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός επιλογής προμηθευτών, για την υλοποίηση της Δράσης 3.2. «Βελτίωση των Υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης» του έργου «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

description: Προμήθειας... για την υλοποίηση της Δράσης 3.2 του έργου «Development of Border Infrastructure between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας«Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ..., του μηνός..., του έτους 2014, ήμερα ..., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54 008 Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοιΑφενόςη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης, (εφεξής «Α.Δ.Μ.-Θ.»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54 008 Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. ... και Δ.Ο.Υ. ... και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενο από το ..., κ. ..., που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»και αφετέρουη εταιρεία ... με την επωνυμία «....» που εδρεύει στην... (περιοχή),... (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ..., με Α.Φ.Μ.... και Δ.Ο.Υ. ..., τηλ. ..., φαξ ..., που συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από ... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Προμηθευτής»,και έχοντας υπόψη:Την αρ. ... απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.-Θ., με την οποία κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ... (Διακήρυξη 13/2014) που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Προμήθεια»,συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:Άρθρο 1Αντικείμενο της Σύμβασης – ΠροδιαγραφέςΜε την παρούσα Σύμβαση, η Α.Δ.Μ.-Θ. αναθέτει στον Προμηθευτή, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει να προμηθεύσει με ... συνολικού προϋπολογισμού ...(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ..., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ειδών:Μετά από συμφωνία των δύο μερών και, εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη για το Συνοριακό Σταθμό της Δοϊράνης, είναι δυνατή η αντικατάσταση κάποιου είδους, χωρίς αλλαγή του συνολικού κόστους της προμήθειας.Άρθρο 2Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητεςΤα ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής στοιχείων οχημάτων παντός τύπου, εξοπλισμού πληροφορικής (η/υ, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εξυπηρετητές, σαρωτές κ.λπ.), επίπλων (γραφεία, καρέκλες, συρταριέρες, ερμάρια, ντουλάπες, γκισέ κ.λπ.) και λοιπού εξοπλισμού για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες στη Διακήρυξη αρ. 13/2014 τεχνικές προδιαγραφές.(Συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος για το οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Σύμβαση)Άρθρο 3Διάρκεια της ΣύμβασηςΤο χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά το διάστημα, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι τις 15.12.2014.Ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών που αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της προμήθειας διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα Σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Προμηθευτή, εφόσον προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της (από αποθέματα άλλου δημόσιου φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή 15 ημέρες νωρίτερα.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:— Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο,— Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική και ποιοτική παραλαβή,— Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,— Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αυτοδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.Άρθρο 4Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας1) Η παρακολούθηση της υλοποίησης της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης του Έργου.2) Η Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον Προμηθευτή, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις.3) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις της Επιτροπής επί των προσφερόμενων ειδών. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Προμηθευτή πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται στο σχετικό έγγραφο. Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να επανορθώνει για τα ελαττώματα ή τις παραλείψεις του κατά την παροχή της υπηρεσίας του μέχρι τη λήξη της σύμβασης.4) Η Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Προμηθευτή, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται στη σύμβαση.5) Το έργο του Προμηθευτή παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.6) Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο του Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης. Τα είδη πρέπει να μεταφέρονται και να παραδίδονται εγκατεστημένα έτοιμα για λειτουργία ή για χρήση, ο δε Προμηθευτής ευθύνεται για την ποιότητα και την άρτια κατάσταση τους.7) Η παρακολούθηση του έργου του Προμηθευτή από την Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Προμηθευτή υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.8) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής. Υποχρεούται, επίσης, οποτεδήποτε του ζητηθεί Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, να παρίσταται σε συσκέψεις για την παρουσίαση του έργου του, τη συζήτηση προβλημάτων και, γενικώς, θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, τη λήψη οδηγιών και κατευθύνσεων, καθώς και εκατέρωθεν διευκρινίσεων.Άρθρο 5Αμοιβή ΠρομηθευτήΗ αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των ....ευρώ (...EUR) χωρίς Φ.Π.Α. και ...ευρώ (...EUR) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).Άρθρο 6Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή1) Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική, ποιοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι:α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του Προμηθευτή)β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καιγ) Πρωτόκολλο οριστική, ποιοτική και ποιοτική παραλαβής2) Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.3) Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας που έχει αναλάβει την ταμειακή διαχείριση του Έργου.4) Στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/ 1994), και βαρύνει τον Προμηθευτή. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή.5) Επίσης, παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011).6) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθεις που ανατέθηκε σε αυτό (το μέλος), όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.7) Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή Κοινοπραξίας ως εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / Κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / Κοινοπραξίας.Άρθρο 7Εγγυητική Επιστολή1) Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει με την υπογραφή της Σύμβασης την αρ. ...εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ...Τραπεζας ή ...., ποσού ………….Ευρώ (...EUR), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.2) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την Οριστική Παραλαβή της Προμηθείας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.3) Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Προμηθευτή.Άρθρο 8Εκχώρηση ΑπαιτήσεωνΟ Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.Άρθρο 9Υποχρεώσεις Προμηθευτή1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδειχθεί.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες, το χώρο υποδοχής των καυσίμων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα καύσιμα.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των καυσίµων, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζουν οι Υπηρεσίες. Επιπλέον, ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τη σχετική νοµοθεσία περί εµπορίας, ασφάλειας, µεταφοράς, αποθήκευσης και τυποποίησης καυσίµων– πετρελαιοειδών8. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στις Υπηρεσίες των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.9. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά σε εγκαταστάσεις είτε στα οχήματα των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ. – Θ. ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω Υπηρεσίας μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.10. Αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επιπλέον, οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν ζηµιά ή επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή και για το διάστηµα όπου πραγµατοποιείται ο εφοδιασµός του καυσίµου.11. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Προμηθευτή.Άρθρο 10Ποινικές Ρήτρες1. Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως αυτό θα καθορισθεί στη σχετική Σύμβαση.2. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των προμηθευομένων ειδών με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο σύμφωνα με τα παρακάτω:α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 26 Π.Δ. 118/07, χρόνου παράτασης, ποσοστό 1 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.3. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.5. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση των ειδών πάνω από ένα μήνα ως προς τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή για το σύνολο της προμήθειας.6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων, οι οποίες περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή.7. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ΚοινοπραξίαςΆρθρο 11Κυρώσεις1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.2. Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την προµήθεια και παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών μέσα στο συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Για κάθε γενικά παράβαση από τον Προμηθευτή, των όρων της Σύμβασης (όπως καθορίζονται από αυτή) και για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, επιβάλλονται κυρώσεις που διαλαμβάνονται από το Π.Δ. 118/2007, δηλαδή η σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη εκπτώτου από τη Σύμβαση.3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση.β. Προμήθεια των υγρών καυσίμων σε βάρος του έκπτωτου Προμηθευτή είτε από τους υπολοίπους Προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Προμηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα υλοποίηση προµήθειας των υγρών καυσίμων, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υγρών καυσίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα εν λόγω προϊόντα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.4. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα καύσιμα δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των Υπηρεσιών.β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, αν δεν κάνει γνωστό με έγγραφο στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που να αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε είκοσι μέρες (20/μερο) από τότε που συνέβησαν και τα οποία είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του Προμηθευτή για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή.6. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα, θα βεβαιούνται σα Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.Άρθρο 12Λύση Σύμβασης – ΚαταγγελίαH σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Ανάδοχος:— κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.— καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων.— ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.— ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.— εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης..Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίμων.Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Προμηθευτή υγρά καύσιμα που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου.Άρθρο 13Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, του Ν. 2362/1995, του Ν. 3871/2010, του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ.118/2007, τους όρους της με αριθμ. Πρωτ. Οίκ. 65799/30-7-2014 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου.2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.3. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να μην είχαν προσφύγει στα δικαστήρια.Άρθρο 14Εκπροσώπηση ΠρομηθευτήΩς εκπρόσωπος του Προμηθευτή για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ...Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ' εντολή και λογαριασμό του Προμηθευτή για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του Προμηθευτή οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.Άρθρο 15Τροποποίηση της ΣύμβασηςΟποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και απαιτεί τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.Άρθρο 16Συμβατικά ΈγγραφαΤα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται κατωτέρω:α) Η Σύμβασηβ) Η αρ. ... απόφαση κατακύρωσης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ.γ) Η Διακήρυξη αρ. 13/2014δ) Η προσφορά του ΠρομηθευτήΗ υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ' ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.Άρθρο 17Γλώσσα1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.Άρθρο 18Καλόπιστη Εφαρμογή της ΣύμβασηςΗ Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.Άρθρο 19Παραίτηση ΔικαιώματοςΗ μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.Άρθρο 20Προηγούμενες ΣυμφωνίεςΗ παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπογράφεται από το ..., ενεργώντας εκ μέρους της Α.Δ.Μ.-Θ. και τον εκπρόσωπο του Προμηθευτή, σε 3 αντίτυπα.Οι συμβαλλομένοιΓια την Α.Δ.Μ.-.Θ.Μ.Ε.Γ.Γ. Ο Πρ/μενοςΔιεύθυνσης εσωτ. λειτουργίας.... Για τον Προμηθευτή...Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.) για το έτος 2014Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ..., του μηνός..., του έτους 2014, ήμερα ..., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 540 08 Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοιΑφενόςη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, (εφεξής «Α.Δ.Μ.-Θ.»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54 008 Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ.... και Δ.Ο.Υ. ..., και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενο από το ..., κ. ..., που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή»και αφετέρουη εταιρεία ...με την επωνυμία «...» που εδρεύει στην... (περιοχή), ... (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ..., με Α.Φ.Μ...και Δ.Ο.Υ. ..., τηλ. ..., φαξ ..., που συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από ... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Προμηθευτής »,και έχοντας υπόψη:Την αρ. ... απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.-Θ., με την οποία κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή το αποτέλεσμα του ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.), για το έτος 2014 (Διακήρυξη 12/2014) που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Προμήθεια»,συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :Άρθρο 1Α ντικείμενο της Σύμβασης – ΠροδιαγραφέςΜε την παρούσα Σύμβαση, η Α.Δ.Μ.-Θ. αναθέτει στον Προμηθευτή, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει να προμηθεύσει με εξοπλισμό πληροφορικής τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ....ευρώ ( ...EUR) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (...EUR χωρίς Φ.Π.Α.) ανά είδος και ποσότητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:...Μετά από συμφωνία των δύο μερών και, εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.-Θ., είναι δυνατή η αντικατάσταση κάποιου είδους, χωρίς αλλαγή του συνολικού κόστους της προμήθειας.Άρθρο 2Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητεςΤα ποιοτικά – τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών πληροφορικής είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες στη Διακήρυξη αρ. 12/2014 τεχνικές προδιαγραφές.Άρθρο 3Διάρκεια της ΣύμβασηςΤο χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά το διάστημα, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι τις 31.12.2014.Ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών που αφορά η παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της προμήθειας διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Προμηθευτή, εφόσον προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της (από αποθέματα άλλου δημόσιου φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Προμηθευτή 15 ημέρες νωρίτερα.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:— Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.— Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική και ποιοτική παραλαβή.— Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.— Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.Άρθρο 4Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προμήθειας1. Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και μετά από συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.2. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου στο χώρο που θα του υποδειχθεί για την εκάστοτε Υπηρεσία. Τα είδη πρέπει να μεταφέρονται και να παραδίδονται εγκατεστημένα έτοιμα για λειτουργία (σε πλήρη εγκατάσταση ρυθμισμένα στους σταθμούς εργασίας, έτοιμα για αναπαραγωγή ή εκτύπωση), ο δε Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και την άρτια κατάσταση τους.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τα είδη από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος θα παραλείψει να παραδώσει τα είδη που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής της εκάστοτε Υπηρεσίας κατά του Αναδόχου για τον ίδιο λόγο.4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών πληροφορικής και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου θα γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.5. Το παραπάνω όργανο μπορεί να εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της ΑΔΜ-Θ την επιβολή κυρώσεων στον Προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.Άρθρο 5Αμοιβή ΠρομηθευτήΗ αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των .... ευρώ (...EUR) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (...χωρίς Φ.Π.Α.). Η προσφερόμενη τιμή θα ισχύει για το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2014.Άρθρο 6Τρόπος Πληρωμής Προμηθευτή1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών πληροφορικής στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι:α) Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία με μέριμνα του Προμηθευτή),β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.2. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου από την ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης, κατόπιν υποβολής του τιμολογίου στη Διεύθυνση Οικονομικού /Τμήμα Προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία του δημόσιου Λογιστικού.3. Στο καθαρό ποσό της αξίας των προς προμήθεια ειδών, γίνεται παρακράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3 %, (Πλέον χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ. 2 %, ΟΓΑ 20 % επί του χαρτοσήµου) και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/ 1994). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή.4. Σε συμβάσεις άνω των 2 500 EUR πλέον ΦΠΑ παρακρατείται ποσό ύψους 0,10 % επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011).5. Ο Φ.Π.Α. 23 % βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.6. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Μ. – Θ. έτους 2014 ως ακολούθως:Ειδικός φορέας Κ.Α.Ε. αύξων αριθμός ανάληψης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών της Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης99723/071 1723 6470399723/072 1723 6470299723/073 1723 64701Άρθρο 7Εγγυητική Επιστολή1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Προμηθευτής καταθέτει με την υπογραφή της Σύμβασης την αριθ. ...εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεςης της ...Τραπεζας ή ..., ποσού ………….Ευρώ (...EUR), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την Οριστική Παραλαβή της Προμηθείας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.3. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Προμηθευτή.Άρθρο 8Εκχώρηση ΑπαιτήσεωνΟ Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.Άρθρο 9Υποχρεώσεις Προμηθευτή1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύμβασης.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των ειδών, να τα μεταφέρει με δική του δαπάνη, να τα εγκαταστήσει στους υποδειχθέντες χώρους και να τα παραδώσει σε πλήρη λειτουργία για αναπαραγωγή, εκτυπώσεις κλπ (συνδεδεμένα με Η/Υ).3. Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε είδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.4. Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος ή προβλήματος στην αναπαραγωγή, εκτύπωση κλπ, ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να αντικαταστήσει την ελαττωματική ποσότητα με νέο όμοιο ιδίων τεχνικών προδιαγραφών, εντός 7 εργάσιμων ημερών.5. Ο Ανάδοχος που θα καταστεί υπότροπος για προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.Άρθρο 10Ποινικές Ρήτρες1. Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας, όπως αυτό θα καθορισθεί στη σχετική Σύμβαση.2. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των προμηθευομένων ειδών με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο σύμφωνα με τα παρακάτω:α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 26 Π.Δ. 118/07, χρόνου παράτασης, ποσοστό 1 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.3. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων, οι οποίες περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή.6. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ ΚοινοπραξίαςΆρθρο 11Κυρώσεις4.2. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.4.3. Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την προµήθεια και παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών μέσα στο συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Για κάθε γενικά παράβαση από τον Προμηθευτή, των όρων της Σύμβασης (όπως καθορίζονται από αυτή) και για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, επιβάλλονται κυρώσεις που διαλαμβάνονται από το Π.Δ. 118/2007, δηλαδή η σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη εκπτώτου από τη Σύμβαση.4.4. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά περίπτωση.β. Προμήθεια των ειδών σε βάρος του έκπτωτου Προμηθευτή είτε από τους υπολοίπους Προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Προμηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα υλοποίηση προµήθειας, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10 % της αξίας των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα εν λόγω προϊόντα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.4.5. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των Υπηρεσιών.β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας4.6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, αν δεν κάνει γνωστό με έγγραφο στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που να αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε είκοσι μέρες (20) από τότε που συνέβησαν και τα οποία είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του Προμηθευτή για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή.4.7. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα, θα βεβαιούνται σα Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.Άρθρο 12Λύση Σύμβασης – ΚαταγγελίαH σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Προμηθευτής:— κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.— καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση της προμήθειας.— ο Προμηθευτής δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.— ο Προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.— εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός 10 εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Προμηθευτή είδη πληροφορικής που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου.Άρθρο 13Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, του Ν. 2362/1995, του Ν. 3871/2010, του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ.118/2007, τους όρους της με αριθμ. Πρωτ. 14476/23-7-2014 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου.2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.3. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να μην είχαν προσφύγει στα δικαστήρια.Άρθρο 14Εκπροσώπηση ΠρομηθευτήΩς εκπρόσωπος του Προμηθευτή για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ...Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ' εντολή και λογαριασμό του Προμηθευτή για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του Προμηθευτή οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.Άρθρο 15Τροποποίηση της ΣύμβασηςΟποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και απαιτεί τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.Άρθρο 16Συμβατικά ΈγγραφαΤα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται κατωτέρω:α) Η Σύμβασηβ) Η αρ. ... απόφαση κατακύρωσης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ.γ) Η Διακήρυξη αρ. 12/2014δ) Η προσφορά του ΠρομηθευτήΗ υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ' ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.Άρθρο 17Γλώσσα1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.Άρθρο 18Καλόπιστη Εφαρμογή της ΣύμβασηςΗ Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.Άρθρο 19Παραίτηση ΔικαιώματοςΗ μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.Άρθρο 20Προηγούμενες ΣυμφωνίεςΗ παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.Η Σύμβαση υπογράφεται από το ..., ενεργώντας εκ μέρους της Α.Δ.Μ.-Θ. και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε 3 αντίτυπα.Οι συμβαλλομένοιΓια την Α.Δ.Μ.-.Θ.Μ.Ε.Γ.Γ. Ο Πρ/μενοςΔεύθυνσης εσωτ. λειτουργιας...Για τον Προμηθευτή...

street: Καθ. Ρωσίδη 11


currency: EUR

name: Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

documentType: awardNotice

title: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, για τον Δήμο Θηβαίων.

description: Στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικής προγραμματικής σύμβασης του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. με τον Δ. Θηβαίων, ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την εκτέλεση υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, για τον Δήμο Θηβαίων.Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας ενός (1) φορτηγού οχήματος με αρπάγη (μετά χειριστού - οδηγού), για τις ανάγκες αποκομιδής προϊόντων κλαδέματος και ογκωδών αντικειμένων (καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες κ.λπ., εξαιρούμενων των μπαζών και οικοδομικών υλικών κατεδαφίσεων) του Δήμου Θηβαίων, ο οποίος αποτελεί μέλος τού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε..Το συγκεκριμένο όχημα θα πραγματοποιεί τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων και εντός της επικράτειάς του. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία θα είναι μία οκτάωρη πενθήμερη βάρδια, εξαιρουμένων των σαββατοκύριακων και των αργιών.Η υπηρεσία αυτή εκτιμάται ότι θα επαρκέσει για την κάλυψη αναγκών για 101 ήμερες παρεχόμενης υπηρεσίας, και πέραν τούτου μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού της αντικειμένου. Η προϋπολογισθείσα τιμή για την παροχή τής εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται σε 370,00 EUR/ημέρα υπηρεσίας, πλέον ΦΠΑ.Σημειώνεται ότι πέραν του τμήματος το οποίο θα ανατεθεί μέσω της προκηρυχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, υπάρχει και τμήμα το οποίο θα ανατεθεί με προσφυγή στην παρέκκλιση τής παρ.10 του αρθρ.6 του Ν.4412/2016.

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

description: Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας ενός (1) φορτηγού οχήματος με αρπάγη (μετά χειριστού - οδηγού), για τις ανάγκες αποκομιδής προϊόντων κλαδέματος και ογκωδών αντικειμένων (καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες κ.λπ.), εξαιρούμενων των μπαζών και οικοδομικών υλικών κατεδαφίσεων του Δήμου Θηβαίων, ο οποίος αποτελεί μέλος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε..

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

street: Π. Δράκου 11 και Πινδάρου

countryName: GR

Κατσαράς Π.&Ε. Ο.Ε.

street: Αγγελίδη 7

initiationType: tender


title: Προμήθεια απορρυπαντικών για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

description: Ο διαγωνισμός αφορά προμήθεια απορρυπαντικών για το νοσοκομείο.

mainProcurementCategory: goods

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

street: Αγ. Σίλας


name: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

awardCriteria: ratedCriteria

postalCode: 1352 Βούτες


measure: electronicBids

name: Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού — Κ.Α.Υ.Φ

title: Άλευρα αρτοποιίας, κατηγορίας Τ70 % και Π55 %, με προορισμό το κρατικό αρτοποιείο της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - Κ.Α.Υ.Φ., στον Κορυδαλλό.

description: Ετήσια σύμβαση προμήθειας αλεύρων αντιποιήσεως τύπου τ70 % (κοινό αλεύρι) & τύπου π55 % (ζαχαροπλαστικής) για την κάλυψη των αναγκών του κρατικού αρτοποιείου της Κ.Α.Υ.Φ για την αρτοτροφοδοσια των νοσοκομείων -φοιτητικών εστιών και των καταστημάτων κράτησης του Λεκανοπέδιου Αττικής.

title: Άλευρα αρτοποιησεως τύπου Τ70 % (κοινό αλεύρι) & τύπου Π55 % (ζαχαροπλαστικής).

description: Ετήσια σύμβαση προϋπολογισμού των Κ.Ε.Κ Υπουργείου Δικαιοσύνης -γεωργικής χρήσης 2016-2017 για την προμήθεια αλευρών αρτοποιήσεως κατηγορία-τύπου τ70 % & κατηγορία-τύπου π55 %  για τις ανάγκες παραγωγής των άρτων και των αρτοσκευασμάτων του κρατικού αρτοποιείου της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών στον Κορυδαλλό.

title: Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας.

description: Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας, για το κρατικό αρτοποιείο τής Κ.Α.Υ.Φ.· κατηγορία τ.70 % και τ. 55 %.

title: Προμήθεια αλευρών αρτοποιήσεως τύπου Τ70 % και τύπου Π55 %.

description: Άλευρα αρτοποιησεως τύπου Τ70 % (κοινό αλεύρι) & τύπου Π55 % (ζαχαροπλαστικής) για το Κρατικό Αρτοποιείο της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών Στον Κορυδαλλό-Κ.Α.Υ.Φ.

street: Νικηφορίδη 2, Κορυδαλλός

street: Νικηφορίδη 2

street: Νικηφορίδη 2

name: Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού - Κ.Α.Υ.Φ.

street: Νικηφορίδη 2

street: Νικηφορίδη 2 Κορυδαλλός

Μύλοι Κεπένου Α.Β.Ε.Ε

street: Περιβόλα Πατρών

Μύλοι Κεπένου Α.Β.Ε.Ε.

street: Περιβόλα Πατρών


name: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)

title: Η παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες Δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται από την ΕΕΤΑΑ προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα εξειδικεύονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ η φιλοξενία βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες δομές για 11 μήνες.

title: Η παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες Δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται από τηνΕΕΤΑΑ προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα εξειδικεύονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ η φιλοξενία βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες δομές για 11 μήνες.

street: Μυλλέρου 73-77

Βολικά Γαρυφαλλιά

street: Αγ. Κήρυκος


name: Ένωση Εταιρειών: Globo Τεχνολογική-Πληροφορική ΑΕ/ InfoQuest Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

name: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ

awardCriteriaDetails:
Αντίληψη για το Έργο και Μεθοδολογία Υλοποίησης: 10
Μελέτη Εφαρμογής: 10
Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης: 10
Υπηρεσίες δημιουργίας πληροφοριακού κόμβου: 10
Υπηρεσίες ενεργειών δημοσιότητας: 10

street: Ανδρέα Παπανδρέου 37

street: 1. Αριστοτέλους 78 και Ψαρρών 37Α, Χαλάνδρι, ΤΚ 152 32 2. Αλεξάνδρου Πάντου 25-27, Καλλιθέα, ΤΚ 176 71


title: Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομίας (Υποέργα 2 & 3) και το πακέτο Β προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομίας

description: Πακέτο ΒΠρομήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής ΚληρονομιάςΥποπακέτο Β1Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου και λοιπός Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

title: Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομίας (Υποέργα 2 & 3) και το πακέτο α (προμήθεια επίπλων του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομίας)

description: Πακέτο Α: Προμήθεια επίπλων του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς

title: Προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς (Υποέργα 2&3)

description: Πακέτο ΒΠρομήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής ΚληρονομιάςΥποπακέτο Β2Συσκευές Ήχου και Εικόνας

title: Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου τεκμηρίωσης βιομηχανικής κληρονομίας (Υποέργα 2 & 3)

description: Αντικείμενο προμήθειας : Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δύο (2) «πακέτων» (Α: Προμήθεια επίπλων του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομίας και β: προμήθεια ηλεκτρονικού εξοιπλισμού του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομίας) τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της Αναλυτικής ΔιακήρυξηςΗ προϋπολογισθείσα ενδεικτική η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι : Διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (204 436,77 EUR), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

street: Δημαρχίας 30

CAL Τεχνικη Α.Β.Ε.Ε.

street: Ξενοπούλου 49

ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε

street: 2ο χιλιόμετρο Ξάνθης Κομοτηνής


name: Άννα Πετσανάκη - Κρυστάλλια Πετσανάκη ΟΕ

description: Η παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες Δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται από τηνΕΕΤΑΑ προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα εξειδικεύονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ η φιλοξενία βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες δομές για 11 μήνες.

street: Μυλλέρου 73-77

street: Αθ. Διάκου 1


title: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (προμήθεια καυσίμων).

description: Αφορά την προμήθεια καυσίμων και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:1. Πετρέλαιο κίνησης,2. Πετρέλαιο θέρμανσης,3. Βενζίνη αμόλυβδη,4. Βενζίνη σούπερ.

Δήμος Σπάρτης

street: Γκορτσολόγου 52


name: Φωτεινή Αγγελοπούλου - Παρασκευη Ζαγανά Ο.Ε

title: Στήριξη, στο πλαίσιο της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», των γυναικών μέσω παροχής θέσεων φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους με αναπηρίες σε αντίστοιχες δομές.

street: Μυλλέρου 73-77

street: Νικοπόλεως 29


name: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Διεύθυνση Εφοδιασμού

street: Καρόλου 1-3, 2ος όροφος


title: Στήριξη, στο πλαίσιο της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», των γυναικών μέσω παροχής θέσεων φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους με αναπηρίες σε αντίστοιχες δομές.

street: Μυλλέρου 73-77

Ν. Λαθουράκης — Κ. Νικολαροπούλου Ο.Ε.

street: Κηφισού 30, Μοσχάτο


name: GREAT-TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS – CONSULTING ΙΚΕ

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

title: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών SIAL 2022

description: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και ποτών SIAL, η οποία διοργανώνεται την περίοδο 15 έως 19 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte, στο Παρίσι της Γαλλίας. Αναλυτικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσης.ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣΗ Διεθνής Έκθεση SIAL διοργανώνεται από 15 έως και 19 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο “Paris Nord Villepinte”, στο Παρίσι της Γαλλίας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στον κόσμο, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια και στην οποία συμμετέχουν πάνω από 120 χώρες ως εκθέτες, φέρνοντας σε επαφή παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Η δυναμικότητα της έκθεσης ορίζεται σε πάνω από 310.000 επισκέπτες με το 73% εξ αυτών να προέρχεται από αγορές τις Ευρώπης και 27% εξ αυτών από τον υπόλοιπο κόσμο.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣΟι τομείς των προϊόντων της έκθεσης χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:• Κρεατικά – Αλλαντικά• Γαλακτοκομικά – Τυροκομικά• Γλυκίσματα – Σνακς• Κατεψυγμένα προϊόντα• Οργανικά προϊόντα• Ιχθυηρά• Ροφήματα – Αναψυκτικά – Αλκοόλ• Έτοιμα γεύματα• Φρέσκα φρούτα και λαχανικάΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΙΧΝΟΣ)Εξασφάλιση και ενοικίαση κατάλληλου χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο εθνικής συμμετοχής, με ελάχιστη συνολική επιφάνεια 60m2 που αφορά στη χωροθέτηση τουλάχιστον 8 εκθετών. Η δέσμευση χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εξαρτάται και από το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΔάπεδο: ξύλινο (μελαμίνη)ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΕίδος: Δομή μεταλλικού σκελετού με επένδυση μελαμίνηςΧώρος Εκθέτη: Info desk (length:75cm) με αποθηκευτικό χώρο. Τοποθέτηση διαμπερούς βιτρίνας με τρία ξύλινα ράφια 45cm x 180cm. Καθιστικός χώρος (ένα τραπέζι εργασίας και τρεις καρέκλες).ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ• Τραπέζι καθήμενων: 60cm x 60cm (τεμάχια: 8, για 8 εκθέτες)• Καθίσματα: 3 καρέκλες ανά τραπέζι (τεμάχια: 24, για 8 εκθέτες)• Βιτρίνα: 45cm x 45cm x 180cm (τεμάχια βιτρινών: 8, για 8 εκθέτες)• Infodesk: 75cm x 60cm x 100cm (τεμάχια: 8, για 8 εκθέτες)• Ράφια: Επιτοίχια από μεταλλικό σκελετό και μελαμίνη, 3 τεμάχια για τον κάθε εκθέτη (τεμάχια: 24, για 8 εκθέτες)ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ• Λογότυπο της Περιφέρειας: 150cm x 100cm• Φωτεινό διαφανοσκόπειο 78cm (πλάτος) x 98cm (ύψος) (τεμάχια: 8, για 8 εκθέτες)• Λογότυπο infodesk 40cm x 40 cm (τεμάχια: 8, για 8 εκθέτες)• Επιπρόσθετα λογότυπα επιβαρύνουν οικονομικά τον εκθέτη.ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ• Πρόβλεψη απαραίτητων παροχών για τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του περιπτέρου, για τον φωτισμό των stand κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, με πρόβλεψη για τις ώρες προετοιμασίας και μαζέματος πριν και μετά την έκθεση αντίστοιχα.ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΣΑΒΒΑΤΟ, 15/10/2022 10:00 – 18:30ΚΥΡΙΑΚΗ, 16/10/2022 10:00 – 18:30ΔΕΥΤΕΡΑ, 17/10/2022 10:00 – 18:30ΤΡΙΤΗ, 18/10/2022 10:00 – 18:30ΤΕΤΑΡΤΗ, 19/10/2022 10:00 – 17:00• Δεν προβλέπεται 24ωρη παροχή ρεύματος καθώς και παροχή για ειδικό επαγγελματικό εξοπλισμό.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣΠρόβλεψη λειτουργίας κοινόχρηστης κουζίνας για την προσφορά επαρκούς ποσότητας καφέ, νερού κλπ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝΕπιστροφή στην Ελλάδα, μετά τη λήξη της έκθεσης, 2 χαρτοκιβωτίων ανά εκθέτη, αποκλειστικού περιεχομένου διαφημιστικού υλικού. Δε συμπεριλαμβάνεται, η μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων.ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚαταχώρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον online κατάλογο της έκθεσης.ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – Πρόσβαση των εκθετών σε ενημερωμένες λίστες σημαντικών εισαγωγέων – αγοραστών καθώς και σε αναλυτικά εμπορικά στοιχεία ανά προϊόν.• ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ – Έντυπη μορφή του καταλόγου των εκθετών.• MARKETING – Παροχή διαφημιστικών τσαντών στους επισκέπτες της έκθεσης.• ΕΡΓΑΛΕΙΑ – Πρόσβαση σε βοηθητικά εργαλεία και οδηγούς για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή στην έκθεση.• ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – Αποστολή προσκλήσεων στους εν δυνάμει αγοραστές για επί

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

street: Δημοκρατίας 27


name: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Νομός Κυκλάδων- Δήμος Ερμούπολης

street: Πλατεία Μιαούλη-Ερμούπολη