name: Service des ouvrages d'art, à l'attention de Claudio Bailo,rue David-Dufour 5, Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: PI du Creux-de-Genthod - Pont sur le Nant de la Braille - Canal sous la route de Sauverny / Entretien des ouvrages d'art

description: OA 5702 - PI du Creux-de-Genthod: Nettoyage à haute pression des murs et dessous de l'ouvrage, traitement des fissures, réfection du bandeau et bords du pont, application sur les murs d'une peinture de protection, traitement de l'armature du dessus de la dalle, pose d'une nouvelle étanchéité sur le tablier, pose d'une nouvelle barrière le long de l'ouvrage OA 5603 - Pont sur le Nant de la Braille : Nettoyage à haute pression des murs extérieurs et bandeaux, traitement des fissures OA 5607 - Pont sur le canal sous la route de Sauverny: Nettoyage à haute pression des murs extérieurs et bandeaux, traitement des fissures, pose de nouvelles barrières Montant total estimé à 670'000.-


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Umnutzung vom Schulhaus Lachen zum Rock-Pop Zentrum

documentType: tenderNotice

description: Mit dem Ziel einen vernetzten Instrumentalunterricht zu ermöglichen, sollen die Fachbereiche Rock und Pop im ehemaligen Schulhaus Lachen unter einem Dach vereinigt werden. Wie kann ein Schulhaus aus dem Jahre 1882 in ein zeitgemässes Rock-Pop Zentrum umfunktioniert werden? Es werden Architekturbüros gesucht, die in der Lage sind, Lösungsvorschläge zu architektonischen, energetischen und betrieblichen Fragen unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben zu erarbeiten und umzusetzen. Sie sollen anhand einer exemplarischen Aufgabe durch ihre Kompetenz oder ihr Potential überzeugen. Aufgrund von Referenzobjekten und Zugang zur Aufgabe wird ein Architekturbüro ausgewählt.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Direktion Bau und Planung

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: ARGE IMAS c/o Astrada AG,Gewerbestrasse 8, 4553 Subingen, Suisse

name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur, à l'attention de Nicht öffnen, Ausschreibungsunterlagen N01.24 Belagserneuerung,Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: N01.24 Belagserneuerung

description: Die vorliegende Belagserneuerung befindet sich auf der Teilstrecke Schönbühl - Kriegstetten in beiden Fahrtrichtungen - beginnt bei U-Km 6.0 und endet bei U-Km 24.0. Im Übersichtsplan 1:25'000 Nr. B0914-01 ist der Standort ersichtlich. Der vorgesehene mobile Installationsplatz befindet sich auf dem Trasse innerhalb der Baustelle. Belagserneuerung (Binder- und Deckschicht) 117.821 Transport Walz- und Gussasphalt (PAK-haltig) 9‘400m³ 117.831 Gebühren Walz- und Gussasphalt (PAK-haltig) 9‘400m³ 223.213 Bitumenhaltige Beläge fräsen 57‘700m² 223.213 Reinigen von gefrästen Flächen (Trockenreinigung) 57‘700m² 223.231 Reinigen von Unterlagen (Nassreinigung) 57‘700m² 223.331 Erstellen von Membranen 57‘300m² 223.463 AC EME 22 C1 liefern, einbauen und verdichten 11‘100t 223.531 AC MR 8 Typ ASTRA liefern, einbauen und verdichten 4‘350t

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 60
.:
2. Bauzeit, Terminprogramm, Terminoptimierung: 20
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes: 4
- vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse,: 4
Zusammensetzung Equipe; Maschineneinsatz:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend: 4
vergegebenen Termine:
- vorhandene Terminoptimierung: 4
(z. B. Schichtbetrieb):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen: 4
Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug:
.:
3. Qualität: 15
- Bewertet wird der Inhalt und die Qualität der eingereichten:
Unterlagen wie technischer Bericht und Plausibilität:
des Bauprogramms.:
.:
4. QM-Konzept: 5
- Angaben zum projektbezogenen Qualitätsmanagement:
.:
Preisbewertung::
Das tiefste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die:
Maximalpunktzahl. Ein Angebot > 100% über dem tiefsten:
Angebot erhält 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
0 = keine Angaben:
1 = schlecht:
2 = ungenügend:
3 = genügend:
4 = gut:
5 = sehr gut:
.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht,:
ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriterums:
aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen:
Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu:
einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf:
die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet:
wird.:
1. Preis: 60
.:
2. Bauzeit, Terminprogramm, Terminoptimierung: 20
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes: 4
- vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse,: 4
Zusammensetzung Equipe; Maschineneinsatz:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend: 4
vergegebenen Termine:
- vorhandene Terminoptimierung: 4
(z. B. Schichtbetrieb):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen: 4
Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug:
.:
3. Qualität: 15
- Bewertet wird der Inhalt und die Qualität der eingereichten:
Unterlagen wie technischer Bericht und Plausibilität:
des Bauprogramms.:
.:
4. QM-Konzept: 5
- Angaben zum projektbezogenen Qualitätsmanagement:
.:
Preisbewertung::
Das tiefste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die:
Maximalpunktzahl. Ein Angebot > 100% über dem tiefsten:
Angebot erhält 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
0 = keine Angaben:
1 = schlecht:
2 = ungenügend:
3 = genügend:
4 = gut:
5 = sehr gut:
.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht,:
ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriterums:
aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen:
Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu:
einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf:
die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet:
wird.:

mainProcurementCategory: works


name: DTEE / SBMA, place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse

title: 212 Vorfabrizierte Betonelemente / 240 Heizungsinstallationen / 244 Lüftungsinstallationen

description: BKP 212.2 Vorfabrizierte Betonelemente BKP 240 Heizungsinstallationen BKP 244 Lüftungsinstallationen

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rénovation du groupe scolaire de Saint-Jean (930P3)

description: Travaux : échafaudage Estimation : CHF 167'200.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Fondation des Parkings,1, Carrefour de l'Etoile, 1211 Genève, Suisse, Téléphone: 022.8274490, Fax: 022.8274860, E-mail:

title: Lot 203 - Installations électriques

description: APPAREILS A COURANT FORT, INSTALLATION A COURANT FORT, LUSTRERIE, GESTION DU PARKING, APPAREILS A COURANT FAIBLE, INSTALLATION A COURANT FAIBLE, INSTALLATIONS PROVISOIRES

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Perolini Baumanagement AG,à l'attention de Adrian Roth, Seefeldstrasse 108, 8034 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 388 70 70, Fax: 044 388 70 80, E-mail:

title: BKP 281 Bodenbeläge in Holz

documentType: cancellationDetails

description: Neubau Siedlung Frieden in Zürich Affoltern 93 Alterswohnungen Ausführung in 2 Etappen

eligibilityCriteria: 09.12.2010 Kosten: Keine


currency: EUR

name: Ville de Lausanne, direction des services industriels, service de l'électricité

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché:
Qualité technique de l'offre:
Organisation du soumissionnaire:
Références:

street: place Chauderon 27, case 7416

Stucky SA

street: rue du Lac 33


name: Service technique, à l'attention de André Jordan, technicien communal,Place de l'Eglise 7 - CP 330, 1255 Veyrier, Suisse, Téléphone: 022.899.10.10, Fax: 022.899.10.20, E-mail:

title: PROJET GRAND SALEVE comprenant notamment : école, salles de gym, bâtiments administratif et locatif, parking souterrain, autres constructions.

description: Le mandataire sera le conseil et le représentant du maître de l'ouvrage (MO) pour les phases Etudes et Réalisation du projet. A cet effet, il assistera le MO dans la gestion administrative, financière, technique et juridique de cette importante opération de construction et supervisera le travail des mandataires (architecte, ingénieurs, techniciens).

eligibilityCriteria: L'appel d'offres est ouvert à toute entreprise inscrite au Registre du commerce, qui exerce une activité en rapport avec le marché concerné. Conséquemment, sont admis à déposer une offre, les bureaux spécialisés dans le contrôle et la gestion de projets immobiliers et de chantiers, établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’accord AMP-OMC qui accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses exerçant la même activité. Les personnes responsables dans cette opération devront posséder les qualités suivantes : Etre porteurs d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur civil EPFL-EPUL-EPFZ-IAUG, ou ETS-HES, ou d’un diplôme suisse ou étranger bénéficiant de l’équivalence. et / ou Etre inscrit au Registre des Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation Suisse du Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens, ou à un registre étranger équivalent.


title: Pflegezentrum Bombach


name: Axpo AG, à l'attention de Horst Winter,Kernkraftwerk Beznau, 5312 Döttingen, Suisse, Téléphone: +41 56 266 7654, Fax: +41 56 200 4025, E-mail:

title: Zerstörungsfreie Prüfung der Incore Führungsrohre

description: Während des Revisionsstillstands 2011 müssen im Block 2 bzw. 2012 im Block 1 des Kernkraftwerks Beznau die Incore Führungsrohre mit Wirbelstrom mechanisiert geprüft werden. Voraussetzung für die Prüfdurchführung ist die vorgängige Qualifizierung des Prüfsystems durch die Qualifizierungsstelle Schweiz. Vorzugsweise kann ein bereits gemäss ENIQ qualifiziertes Prüfsystem (Prüfausrüstung, Prüfvorschrift, Prüfpersonal) mittels einer Technischer Begründung übertragen werden. Falls kein qualifiziertes Prüfsystem vorliegt, muss eine vollständige KKB spezifische Qualifizierung gemäss ENIQ und unter Einbezug der Qualifizierungsstelle Schweiz durchgeführt werden. In jedem Fall muss die Qualifizierung des Prüfsystems 4 Monate vor der Prüfdurchführung im KKB in einer von der Qualifizierungsstelle Schweiz akzeptierten Form vorliegen. Zum Auftragsumfang gehören auch die anschliessenden Prüfdurchführungen in den Jahren 2011 und 2012.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Evang.-Ref.-Kirchgemeinde Fehraltorf, Kempttalstrasse 56 8320 Fehraltorf

title: Neues Kirchgemeinde- und Gemeinschaftszentrum Fehraltorf

description: Bauneisterarbeiten

eligibilityCriteria: 02.07.2010 Kosten: Keine


name: Waagner-Biro Stahlbau AG,Stadlauer Strasse 54, 1220 Wien, Autriche

title: Beschaffung einer "Fly Over Rampe" für Projekt N02, 090156, BÄUMLI_FBÜ, Bäumlihofbrücke Objekt-Nr. 916, Fahrbahnübergang

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: L’Etat de Genève, représenté par le Centre des Technologies de l'Information (CTI), à l'attention de M. Pascal VERNIORY,64-66, rue du Grand-Pré, 1202 Genève, Suisse, URL cti-juridique@etat.ge.ch

title: Refonte du système d'information du SAEA

description: L'objet du marché consiste en la recherche d’une solution logicielle existante permettant de satisfaire aux besoins métier relatifs à la gestion des dossiers des demandes déposées au Service des Allocations d'Études et d'Apprentissage (SAEA). Le système devra être évolutif et ouvert à l’ajout de fonctionnalités supplémentaires. Enfin, il devra avoir fait ses preuves, sur un plan opérationnel, de préférence, dans d'autres cantons suisses. Le travail du service consiste à évaluer des dossiers de demande d'aide et à accorder ces aides, sous certaines conditions, pour des études, un apprentissage, un perfectionnement professionnel, des cours de formation continue. L’offre devra comprendre, notamment : a)Le traitement des dossiers de demande de bourse ou de prêt. Le dossier contient les données de base relatives à la demande (éléments relatifs au requérant, au groupe familial, à la demande elle-même, à la filière de formation); b)Le traitement des éléments relatifs à la décision prise (statut, décision); c)Le traitement du calcul de la bourse ou du prêt à partir des éléments de la demande et de la situation personnelle du requérant ainsi que le traitement des modalités de paiement des bourses ou prêts ou celles de remboursement des prêts; d)Un traitement spécifique pour le contrôle interne du travail des gestionnaires sur le traitement des dossiers ; e)La génération automatique des documents nécessaires à la gestion des dossiers via des modèles types selon les moyens de la bureautique de l'Etat de Genève; ainsi que les moyens du reporting en général; f)Une gestion systématique et précise des statistiques à usage interne pour le DIP ou pour l'Office Fédéral de la Statistique ; g)La communication des données nécessaire à la synchronisation des traitements avec d’autres systèmes d’information internes et externes à l'Etat de Genève, notamment avec la Base de Données Scolaires (BDS), l'Université de Genève, le service du Revenu Déterminant Unique (RDU), la Comptabilité financière intégrée de l’Etat (CFI), le système de gestion de la sécurité (GINA). A ce propos, les interfaces avec le contrôle des habitants (CALVIN) et les HES ne sont pas à développer dans le cadre de cette offre; h)Les modalités de reprise et la reprise des données existantes (système BULL); i)Un système d'aide et de formation en ligne facilitant ainsi la polyvalence et la mobilité des collaborateurs-trices; j)La formation d’utilisateurs-clés ainsi que du personnel technique d’exploitation du CTI ; Le détail des fonctionnalités demandées et des exigences techniques figure dans le cahier des charges et les documents annexes, qui seuls font foi à ce titre. En outre, le soumissionnaire doit accepter un éventuel transfert de compétences de développement à un centre de compétences du CTI. Pour le surplus, les détails du cahier des charges est joint au dossier d'appel d'offres.


name: IBC Neuchâtel, à l'attention de M. Marco Girolami,Rue du Musée 9, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 722 14 71, Fax: 032 722 14 77, E-mail:

description: Assurance accidents collective obligatoire selon la L.A.A. et assurance accidents complémentaire selon la L.A.A.

description: Assurance maladie collective perte de gain selon la LCA

title: Appel d'offres pour la conclusion d'assurances de personnes

description: Garantir des prestations convenues en cas de sinistres en contrepartie du paiement d'une prime d'assurance

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


title: Stadtspital Triemli, Arealverkabelung

description: Erneuerung Energie- und Medienversorgung Gesamtareal (18'200m LWL Monomode/24 Fasern/60 Kabelstrecken/23 Racks)


name: BKW FMB Energie SA,à l'attention de Markus Ferrero, Bahnhofstrasse 20, 3072 Ostermundigen, Suisse, Téléphone: +41(0)31 330 50 93, Fax: +41(0)31 330 53 33, E-mail:

title: 380/220-kV; 800 MVA Transformator

description: Auslegung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Montage, Prüfung (inkl. Einzelkomponenten) und Inbetriebsetzung einer Transformatorengruppe

eligibilityCriteria: Schriftliche Anmeldung und Bestellung der Ausschreibungsunterlagen erforderlich. Offizielle Begehung: auf Wunsch

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Technische Lösung: 20
Lieferantenbewertung: 10
Preis: 70
Technische Lösung: 20
Lieferantenbewertung: 10

mainProcurementCategory: goods


title: Phase 3 Conception (SIA) - 4.31 Préliminaire - 4.32 Développement - 4.33 Procédures d'agrément

description: Phase 3 Projektierung (SIA) - 4.31 Vorprojekt - 4.32 Bauprojekt - 4.33 Bewilligungsverfahren Freigabe Phasen 4 und 5 nach Bewilligung Baukredit.


title: Gotthard Nord Rampe Tunnelsicherung, Ersatz Verkehrssteuerung, Bauherrenunterstützung Phasen 32-53


name: econcept AG,Gerechtigkeitsgasse20, 8002 Zürich, Suisse

name: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, à l'attention de Philippe Wyss,Effingerstrasse 27, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: 031 323 44 52, E-mail:

title: Leitung der Erarbeitung des Rahmenlehrplans für die eidgenössische Berufsmaturität (RLP-BM)

description: Der Auftrag versteht sich als Gesamtauftrag für die Leitung des Projektes RLP-BM. Die Projektleitung hat den Auftrag, die Projektorganisation und die detaillierte Projektplanung vorzulegen, die Mandate für die beteiligten Projekt- und Arbeitsgruppen zusammen zu stellen, die Mitglieder für die verschieden Gruppen vorzuschlagen und zusammen mit der EDK und ihren Gremien sowie den FH zu organisieren. Die Projektleitung hat zu den wesentlichen Sitzungen der Projekt- und Arbeitsgruppen persönlich anwesend zu sein, die Arbeiten fristgerecht einzufordern und diese dem Vertragspartner BBT entsprechend den festgelegten Daten vorzulegen. Die Projektleitung ist für die Arbeitsgruppen direkt Ansprechperson und gegenüber dem BBT auskunftspflichtig. Die Projektleitung organisiert sich die administrative Unterstützung. Vernehmlassungen bei den Bildungspartnern zu Ergebnissen oder Teilergebnissen werden durch das BBT eröffnet, für die Auswertung ist die Projektleitung verantwortlich. Es ist Aufgabe der Projektleitung, die Information und Kommunikation über das Projekt RLP-BM aufzubauen und aktuell zu halten. Die Projektleitung hat den Auftraggebern BBT und EDK über den Stand der Arbeiten zu rapportieren und hat Anfragen von Interessensgruppen und Bürgeranfragen im Zusammenhang mit der Projektarbeit auf Geheiss der Auftraggeber zu beantworten. Die Projektleitung hat für die laufenden Arbeiten in den Projekt- und Arbeitsgruppen die Über-setzung in die 3 Landessprache zu organisieren. Vernehmlassungsreife Unterlagen werden durch die Übersetzungsdienste des Bundes kontrolliert. Die Projektleitung braucht darum profunde Kenntnisse der schweizerischen Bildungslandschaft und der Bildungspolitik oder ist in der Lage, sich innert kürzester Zeit einen Überblick zu verschaffen. Sie hat Erfahrung und Erfolg im Leiten von komplexen Projekten mit heterogenen Anspruchsgruppen und viel Geschick im Moderieren von mehreren Projekt- und Arbeitsgruppen. Sie arbeitet selbstständig und in Netzwerken und ist es gewohnt, mit den Auftraggebern in engem Kontakt die Aufgaben effizient zu erledigen.

eligibilityCriteria: 01.03.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Fachkompetenz der Projektleitung: 10
Z2: Angebotspreise: 20
Z1: Fachkompetenz der Projektleitung: 10
Z2: Angebotspreise: 20


name: Centralschweizerische Kraftwerke AG, à l'attention de Lukas Meienhofer,Hirschengraben 33, 6002 Luzern, Suisse

title: Élément de couplage 20 kV isolé au SF6 pour la sous-station Egolzwil, 6243 Egolzwil

description: sans indications 29.01.2010

eligibilityCriteria: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland haben bis zum Zeitpunkt des Zuschlags ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden.


name: Schwellenkorporation Kandersteg, Herr Christian Hari, Hotel Erika, 3718 Kandersteg

title: Wasserbauplan Kandersteg, 3. Bauetappe

description: Gegenstand: Holzereiarbeiten an der Uferbestockung, Fussgängerbrücke abbrechen, Sohle der Kander abtiefen, Unterfangungen von Ufermauern, Aufgelöste Blockrampe, Ufersicherung mit Blocksatz Umfang: - Abtrag / Aushub ca. 19'000 m3 - Abführen von Aushubmaterial ca. 15'000 m3 - Abbruch Fussgängerbrücke ca. 30 m3 - Blocksätze ca. 9'200 to - Aufgelöste Blockrampe ca. 500 to

eligibilityCriteria: Obligatorische Submissionsbegehung: Freitag, 27. August 2010, 13:30 Uhr, PP Bahnhof Kandersteg. Die Teilnahme ist obligatorisch! Die Nichtteilnahme führt zum Ausschluss aus dem Submissionsverfahren.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Qualität / Referenzen / Schlüsselpersonal: 30
Detailliertes Bauprogramm: 10
Angebotspreis: 60
Qualität / Referenzen / Schlüsselpersonal: 30
Detailliertes Bauprogramm: 10


name: Schenk SA,Place de la Gare 7, 1180 Rolle, Suisse

title: Contrat-cadre en vue de la livraison de Vinibox 10 litres vin de cuisine rouge

description: Contrat-cadre en vue de la livraison de 4'000 Vinibox 10 litres vin de cuisine rouge en 2011 et des options pour des livraisons subséquentes d'environ 4'000 Vinibox 10 litres vin de cuisine rouge en 2012, 2013, 2014 et 2015

eligibilityCriteria: Respect des exigences des critères d'aptitude selon chiffre 3.7 et production de l'intégralité des justificatifs selon chiffre 3.8

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die qualitativen Zuschlagskriterien, gemäss Ziffer 2.2 in der Warenspezifikation, werden auf Grund einer Degustation ermittelt.:
Die qualitativen Zuschlagskriterien, gemäss Ziffer 2.2 in der Warenspezifikation, werden auf Grund einer Degustation ermittelt.:


name: Assoc. Walo Bertschinger SA & Pro GC Sàrl, p.a. Walo Bertschinger SA,Chemin Pré-Salomon 10, Case Postale 241, 1242 Satigny, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-BZU-TA,Avenue de la Gare 45 - CP 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: 051 224 20 15, Fax: 051 224 20 18, E-mail:

title: Genève-La Praille. Nouvel enclenchement. Travaux de génie civil pour les câbles - lot 4.

description: Les travaux sont répartis sur l'ensemble du site de la gare de Genève-La Praille (Communes de Lancy et Carouge) et consistent en : -Démolition des anciens caniveaux à câbles -Construction de nouveaux caniveaux à câbles -Construction de chambres pour les armoires électriques -Construction de batteries de tube PE -Construction de fondations pour les mâts lumineux. Les chapitres du CAN génie civil sont : - CAN 112 Essais - CAN 113 Installations de chantier - CAN 117 Démolition et démontage - CAN 151 Construction de réseaux enterrés - CAN 223 Chaussée : couches, revêtements / mise en œuvre, réfection - CAN 241 Construction en béton coulé sur place. Quantités principales approximatives : -Terrassement : 4000m3 -Caniveaux tous genres : 5700m -Tubes PE : 3150m -Chambres préfabriquées : 139p -Remblayage : 1700m3 -Socles mâts lumineux : 105p -Chambres armoires électriques : 89p

eligibilityCriteria: Selon conditions de l’appel d’offres.


title: Schülertransporte während 39 Wochen pro Kalenderjahr in den Altersklassen Kindergarten bis Oberstufe. Auf der Strecke Littewil-Oberstufe Boll Sinneringen und der Strecke "Wäseli"-Oberstufe Boll Sinneringen

description: Schultransporte von max. 48 Schüler/innen gleichzeitig mit 2 Fahrzeugen (ca. 28 und 17 Pers.), gemäss den Ausschreibungsunterlagen der Beschaffungsstelle.

eligibilityCriteria: Selbstdeklaration Unternehmer Fristgerechte Offerteingabe Vollständigkeit Angebot Erfüllung Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Pauschalpreis jährlich: 70
Pauschalpreis Sonderfahrten: 10
Kurzfristige Verfügbarkeit für Sonderfahrten: 10
Referenzen Schultransporte: 10
Pauschalpreis jährlich: 70
Pauschalpreis Sonderfahrten: 10
Kurzfristige Verfügbarkeit für Sonderfahrten: 10
Referenzen Schultransporte: 10


name: Guillaume Favre Ingénieurs et Architectes SA

BG Ingénieurs Conseils SA

street: rue des Tonneliers 11

street: Route du Manège 60


title: Speicherkanal Grueben (Kanal- und Betonbau)

description: - Spezialbetonrohre NW 1500 mm, Länge 100 m - Spundwand 3000 m2 - Aushub 2500 m3 - Beton 400 m3 - Armierung 40 to - Schalung 600 m2


name: Gemeindeverwaltung Urdorf Sportbetriebe- und Liegenschaftenabteilung,à l'attention de Franz Wipfli, Bahnhofstrasse 46, 8902 Urdorf, Suisse, Téléphone: 044 / 736'51'21, Fax: 044 / 736'51'68, E-mail:

title: Sanierung und Erweiterung Alterszentrum Weihermatt

description: Der geplante Umbau passt die innere Struktur des bestehenden Alterszentrums den heutigen Bedürfnissen an und bietet eine zeitgemässe Einrichtung. In allen Zimmern werden Nasszellen mit Duschen eingebaut. Die Pflegestation besteht neu aus 72 Betten. Die dementen Patienten erhalten in ihren Wohngruppen (19 Betten) einen direkten Zugang zur geschützten Aussenanlage. Zusätzlich zu den inneren Umbaumassnahmen wird der heutige Personaltrakt in Leichtbauweise aufgestockt, um die Pflegestationen mit zusätzlichen Zimmern zu ergänzen. Die Zimmereinteilung gestaltet sich nach der Sanierung wie folgt: Pflegeabteilung 48 Einerzimmer und 12 Zweier-zimmer, Dementenabteilung 7 Einerzimmer und 6 Zweierzimmer. Ausbau nach Minergiestandard 2008

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Sassi Carrelages Bulle SA,Ch. de la Réche 123, 1630 Bulle, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 30, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Collège de Villamont


title: La façade de ce bâtiment administratif, construit en 1968, ne satisfait plus aux exigences actuelles en matière d’énergie et de confort. Le projet prévoit donc de fixer une façade en métal léger sur la sous-construction existante. Sont également prévus de nouveaux parapets et des parties fermées isolants ainsi que des fenêtres bois-métal. Des stores à lamelles protègeront du soleil. Le bâtiment administratif restera en activité durant la rénovation. La rénovation s’effectuera en 2 étapes.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Système de signalisation lumineuse Livraison, montage et mise en service du dispositif

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Lichtsignalanlage

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Investitions- und Betriebskosten: 65
Technische Kriterien: 25
Lieferfristen: 5
Interventionszeit im Störfall: 5
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5-8x(Ai-Ao)/Ao:
Investitions- und Betriebskosten: 65
Technische Kriterien: 25
Lieferfristen: 5
Interventionszeit im Störfall: 5
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5-8x(Ai-Ao)/Ao:


title: Ersatz Stellwerk Neuenegg

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Berufsschule «Anton Graff», Zürcherstrasse 28, 8400 Winterthur, Umbau Erneuerung Erweiterung

description: Das knapp 40-jährige, in der Zwischenzeit vom Kanton übernommene ehemalige Werkschulgebäude der Firma Sulzer AG an der Zürcherstrasse in Winterthur soll überholt, den neuen Nutzungen angepasst und durch ein Dachgeschoss erweitert werden.

eligibilityCriteria: CHF 5.00 Frankiertes Rückantwortkuvert B4


title: Baumeisterarbeiten

description: Belagsaufbruch 495 m² Aushub Werkleitungsgräben, fest 1350 m³ Liefern Kiesmaterial für Werkleitungsgräben, fest 600 m³ Baugrubenabschlüsse 1770 m² Liefern Kiesmaterial für Fundationsschicht, fest 230 m³ Liefern Planierkies, fest 30 m³ Belag 120 to Ersetzen Randabschlüsse 300 ml Grabenloser Leitungsbau DN 250 130 ml


name: R. Rast Architekten AG,Beatusstrasse 19, 3006 Bern, Suisse

title: En Dorigny - Projet urbanistique et d'espaces publics


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Secrétariat de l'Office des bâtiments - 8ème étage,5, rue David-Dufour - Case postale 22, 1211 GENEVE 8, Suisse, Téléphone: 022.546.62.15, Fax: 022.546.61.80

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 5 - Lot 212.00 Façade préfabriquée

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 212.00 - Façade préfabriquée. Montant global estimé à 1'743'120.- TTC. Le montant est donné à titre indicatif.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Planerteam Brunner Haustechnik AG - IBG Engineering AG

title: Kantonsspital Frauenfeld, Projekt Horizont, Anbau Nord und Neubau Bettenhaus

description: SKP 292 Bauingenieur SKP 294 (Elektro, HLKK, Sanitär, Fachkoordination, MSRL-Ing.) Gesamte Gebäudetechnikplanung für Anbau Nord mit OP-Trakt und Bettenhaus


name: BERNMOBIL, Eigerplatz 3, Postfach, 3000 Bern 14

title: Neubau Tramdepot Bolligenstrasse: BKP 233 Leuchten

description: Das Tramdepot besteht aus einer 10'000 m2 grossen Halle mit drei Einbauten. Die Halle und die Einbauten werden flächendeckend belichtet.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.


title: Kreisgebäude 3, Montagebau in Holz

description: Kreisgebäude 3, Instandsetzung und Umbau


name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

street: avenue de l'Université 5

Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA

street: Rue du Midi 3


name: Spitalzentrum Biel AG, à l'attention de M. Markus Graf,Vogelsang 84, 2501 Biel-Bienne, Suisse

description: Principalement des cloisonnage coupe-feu et peu des revêtement coupe-feu.

description: Revêtments de paroi en céramique pour la cuisine de l'hôpital et des salles sanitaires. Surface totale m2 ca. 1700.

description: Plafonds suspendus en panneaumétaliques. Surface totale m2 ca. 2250.

description: Réorganisation et agrandissement de l'aile d'économie en trois étapes suivantes de août 2010 jusqu'à l'été 2013. 1ière étape: agrandissement de l'aile d'économie 2ième étape: réorganisation de l'aile d'économie existante 3ième étape: réorganisation de l'aile d'économie existante partie Ouest


title: N13 AS Chur Süd-Kreisel Umweltbaubegleitung UBB

description: Das Projekt umfasst einen elliptischen Kreisel über der Autobahn mit zwei neuen Überführungen. Die Aus- und Einfahrten schliessen als Rauten an den Kreisel an (Schüttungen), wobei der jeweilige Tangentialverkehr über die Bypässe geführt wird. Ausfahrten, Zubringerstrecken, Rad-, Geh- und Flurwege werden verlegt, teilweise verbreitert und ans neue Projekt angepasst. Dabei wird insbesondere auch die bestehende Überführung der RhB verbreitert. Das Bauvorhaben soll in den Jahren 2013 bis 2015 in Etappen realisiert werden. Bis auf kleine Ausnahmen soll der Verkehr behinderungsfrei zirkulieren können. Die Umweltbaubegleitung begleitet die Bauarbeiten. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens belaufen sich auf zirka 27.5 Mio. Franken.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebots-unterlagen eingereicht werden::
ZK1: AUFGABENANALYSE UND VORGEHENSVORSCHLAG: 30
unterteilt in::
- Qualität und Vollständigkeit der Auftragsanalyse: 20
- Projektorganisation: 5
- QM-Konzept: 5
ZK2: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DER UNTERNEHMUNG: 20
ZK3: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN: 20
unterteilt in::
- Projektleiter UBB: 10
- Projektleiter Stv. UBB: 5
- Fachperson Bereich Bodenschutz: 5
ZK4: PREIS: 30
PREISBEWERTUNG:
-Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl;:
-Ein Angebot > 100% über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte;:
-Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium "Preis" die Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x): 5
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebots-unterlagen eingereicht werden::
ZK1: AUFGABENANALYSE UND VORGEHENSVORSCHLAG: 30
unterteilt in::
- Qualität und Vollständigkeit der Auftragsanalyse: 20
- Projektorganisation: 5
- QM-Konzept: 5
ZK2: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DER UNTERNEHMUNG: 20
ZK3: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN: 20
unterteilt in::
- Projektleiter UBB: 10
- Projektleiter Stv. UBB: 5
- Fachperson Bereich Bodenschutz: 5
ZK4: PREIS: 30
PREISBEWERTUNG:
-Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl;:
-Ein Angebot > 100% über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte;:
-Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium "Preis" die Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x): 5


title: Neubau Alterszentrum am Bach, Abbrüche

description: Abbruch von 2 Liegenschaften


name: ARCHITECUM Sàrl, Daniel Furrer + Marion Zahnd, arch. dipl. EPFL,Rue du Pont 27, 1820 Montreux, Suisse

name: Ville de Vevey-DAI, à l'attention de Direction de l'architecture et de l'infrastructure,CP, 1800 Vevey 2, Suisse

title: Transformation du théâtre de l'Oriental


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen

description: Aesch, Hauptstrasse, Abschnitt Bahnhofstrasse bis Hofgasse, Erneuerung Fahrbahn und Trottoir Hauptmengen: - Aushub (Fahrbahn und Kanal) ca. 2'500 m3 - Kieslieferungen ca. 1'800 m3 - Fahrbahnabschlüsse ca. 660 m - Belag Tragschicht ca. 650 to - Belag Deckschicht ca. 155 to - Schlammsammler ca. 9 Stk. - Kontrollschächte ca. 8 Stk. - HDPE-Rohre ca. 100 m - Betonrohre unbewehrt DN 600 ca. 135 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenorganisation: 30
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenorganisation: 30


Transports publics du Chablais SA

street: Rue de la Gare 38

Tensol Rail SA

street: Steindleren 3


name: Gebäudeversicherungsanstalt Risk Management Kanton St. Gallen,à l'attention de Patrick Scholl, Davidstrasse 37, 9001 St. Gallen, Suisse, Téléphone: 058 229 70 69, Fax: 058 229 70 29, E-mail:

title: Feuer-Fahrhabeversicherung Kanton St. Gallen

description: Feuer-Fahrhabeversicherung für den Kanton St. Gallen für die Zeit vom 1.7.2010 bis 30.6.2015

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gemäss Ausschreibungsunterlagen:
Gemäss Ausschreibungsunterlagen:


name: Gilbert Brodard & Fils SA,Scherwyl, 1634 La Roche, Suisse

name: CSD INGENIEURS SA, à l'attention de M. J-M Delabays,Rue de Vevey 178, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 65 70, Fax: +4126 919 65 79, E-mail:

title: RFSM, Marsens - Mise en système séparatif des Eaux Usées et des Eaux Claires des bâtiments A, G, C et des Services Généraux de l'Hôpital de Marsens

description: Mise en système séparatif des Eaux Usées et des Eaux Claires comprenant notamment : - Fouille - Remblayage - Canalisations - Remise en état des places et routes

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: Strasseninspektorat Oberland Ost / Oberhasli

description: Strasseninspektorat Oberland Ost / Interlaken

description: Strasseninspektorat Oberland West / Frutigen, Niedersimmental

description: Strasseninspektorat Oberland West / Obersimmental, Saanen

description: Strasseninspektorat Oberland Nord

title: 2011, Belagserneuerungen

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Kantonsstrassen im Oberingenieurkreis I, Belagserneuerungen 2011, Baulos 1, 2, 3, 4, 5 Die Ausschreibung umfasst die für die Belagserneuerungen 2011 notwendigen Arbeiten im bituminösen Belagsbau sowie Vorarbeiten und teilweise Nebenarbeiten und Anpassungen (Belagsfräsarbeiten, Anpassung Entwässerungsanlagen, Randabschlüsse usw.).

eligibilityCriteria: Losbildungen Die Angebotsunterlagen sind unterteilt in die vorstehend aufgeführten Baulose. Es ist möglich, einzelne oder alle Baulose zu offerieren. Die entsprechenden Angaben sind bei der Anmeldung zum Formularbezug zu machen. Der Zuschlag erfolgt baulosweise oder unter Zusammenfassung mehrerer Baulose.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


title: Erweiterung und Umstrukturierung Obergericht des Kantons Zürich, Hirschengraben 13/15, 8001 Zürich, BKP 233-01 Beleuchtungskörper Grundbeleuchtung


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Stadtgärtnerei

title: Baumeisterarbeiten Neugestaltung der Gemeinschaftsgrabanlagen Friedhof Hörnli

description: Umgestaltung der Gemeinschaftsgrabanlage nach Massgabe der gestaltenden Planer: Ortbetonbeläge, Erdarbeiten, Werkleitungen, Fundamente, Beläge. Kubaturen Erdarbeiten, Baumeisterarbeiten, Belagsarbeiten: - Erdarbeiten (Abtrag) 3600 m³ - Schotterrasen (ohne Ansaat) 2300 m² - Magerwiese (ohne Ansaat) 3450 m² - Pflanzfläche (ohne Pflanzung) 1330 m² - Ortbeton 985 m² - Asphalt 1465 m² - Betonplatten 280 m² - Polygonplatten 40 m² - Bänke 20 Stück

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


title: Entlastungskanal Lindenmoos/Dachlisserweg

description: Aushub Strasse 520 m3 Aushub Kanalisation 2'800 m3 Aushub Werkleitungen 120 m3 Spriessung 1'000 m2 Spundbohlen Total, 2'120 m2 Spundbohlen verbleibend, 1'060 m2 Pfahlfundation (Mikro-Bohrpfähle, 110 St, D=219 mm), 1'450m1 GFK-Rohre, DN 1500, 280 m1 Pressvortrieb Betonrohr DN 1500 unter SBB-Geleise, 20 m1 GFK-Fertigschächte bis DN 2400, 5 St Ortsbetonschacht, (Schalung 90 m2, Beton 20 m3), St 1 Beton Rohrumhüllung, 560 m3 Bewehrungsstahl, 50 to Materiallieferungen Kiessand, Grobkies etc., 2'210 m3 Blockwurf (Alpenkalk), 20 to Walzasphalt, 300 to

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Direktion für Finanzen, Personal und Informatik; Informatikdienste

description: Monitor (Standard, Standard-Plus und Spezial). Die ID behält sich das Recht vor, die Liefermenge später genau zu bestimmen. Insbesondere kann sich die Liefermenge auch bei den einzelnen Kategorien oder Losen ändern. Der Auftraggeber kann weitere Optionen, weitere Geräte sowie andere Systeme während der Laufzeit mit gleichen Rabattkonditionen beschaffen. Das definitive Mengengerüst wird ca. 3 Monate vor den jeweiligen Rollouts bekannt sein.

description: Desktop (Standard und Spezial). Die ID behält sich das Recht vor, die Liefermenge später genau zu bestimmen. Insbesondere kann sich die Liefermenge auch bei den einzelnen Kategorien oder Losen ändern. Der Auftraggeber kann weitere Optionen, weitere Geräte sowie andere Systeme während der Laufzeit mit gleichen Rabattkonditionen beschaffen. Das definitive Mengengerüst wird ca. 3 Monate vor den jeweiligen Rollouts bekannt sein.

description: Notebook mit Dockingstation ("einfache", "mittlere" und "hohe" Mobilität). Die ID behält sich das Recht vor, die Liefermenge später genau zu bestimmen. Insbesondere kann sich die Liefermenge auch bei den einzelnen Kategorien oder Losen ändern. Der Auftraggeber kann weitere Optionen, weitere Geräte sowie andere Systeme während der Laufzeit mit gleichen Rabattkonditionen beschaffen. Das definitive Mengengerüst wird ca. 3 Monate vor den jeweiligen Rollouts bekannt sein.

description: Thin Client (Standard). Die ID behält sich das Recht vor, die Liefermenge später genau zu bestimmen. Insbesondere kann sich die Liefermenge auch bei den einzelnen Kategorien oder Losen ändern. Der Auftraggeber kann weitere Optionen, weitere Geräte sowie andere Systeme während der Laufzeit mit gleichen Rabattkonditionen beschaffen. Das definitive Mengengerüst wird ca. 3 Monate vor den jeweiligen Rollouts bekannt sein.

description: Zero Client (Standard). Die ID behält sich das Recht vor, die Liefermenge später genau zu bestimmen. Insbesondere kann sich die Liefermenge auch bei den einzelnen Kategorien oder Losen ändern. Der Auftraggeber kann weitere Optionen, weitere Geräte sowie andere Systeme während der Laufzeit mit gleichen Rabattkonditionen beschaffen. Das definitive Mengengerüst wird ca. 3 Monate vor den jeweiligen Rollouts bekannt sein.

title: CLiPx - Beschaffung Hardware

description: Beschaffung von Informatikhardware. Diese umfasst verschiedene Desktops, Notebooks, Thin Clients, Zero Clients und Monitore. Wo sinnvoll, werden verschiedene Leistungsstufen unterschieden. Für die Garantie wird eine mögliche Verlängerung auf 5 Jahre verlangt. Die Garantieabwicklung verlangt einen Support vor Ort, Online-Support und eine ausreichende Verfügbarkeit von Ersatzmaterial und Optionen. Das Life Cycle Management ist auf 5 Jahre zu gewährleisten oder mit einer alternativen Möglichkeit aufzuzeigen. Es müssen Test- und Engineeringgeräte bereitgestellt werden und es wird ein Pilotbetrieb durchgeführt, der bei Nichterfüllung der Vertragsbedingungen zu einem Vertragswiderruf berechtigt.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Preis: Gesamtvertragssumme, Einzelpreise der Modelle, Dienstleistungspreise (Standard und Optionen). Die einzelnen Lose werden einzeln und unabhängig zueinander bewertet.: 40
Z2 Technische Mindestanforderungen: Technische Spezifikation der Systeme, Funktion und Technik, Optionen, Integration in bestehende Systeme inklusive Leistungsumfang der Gerätepalette.: 20
Z3 Dienstleistungen: Allgemeine Angaben zum Anbieter, Beschreibung des grundlegenden und optionalen Dienstleistungsportfolios sowie die formale Qualität des Angebots.: 10
Z4 Supportleistungen: Supportprozess, Reaktions- und Reparaturzeiten, Ablauf- und Abrechnungsverfahren.: 10
Z5 Logistik: Logistikprozess.: 10
Z6 Nachhaltigkeit / Umwelt: Garantie, Ökologie, Gesundheit.: 10
Die Offerten werden gemäss Anforderungskatalog ausgewertet. Z1 + Z2: Die einzelnen Lose werden einzeln und unabhängig zueinander bewertet. Jedes Kriterium wird mit 0-5 Punkten bewertet.:
Der Zuschlag wird demjenigen Angebot erteilt, welches gesamtheitlich gemäss den Zuschlagskriterien das wirtschaftlich beste Angebot einreicht.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,2 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Wiederkehrende Kosten sind auf 5 Jahre hochzurechnen.:
Z1 Preis: Gesamtvertragssumme, Einzelpreise der Modelle, Dienstleistungspreise (Standard und Optionen). Die einzelnen Lose werden einzeln und unabhängig zueinander bewertet.: 40
Z2 Technische Mindestanforderungen: Technische Spezifikation der Systeme, Funktion und Technik, Optionen, Integration in bestehende Systeme inklusive Leistungsumfang der Gerätepalette.: 20
Z3 Dienstleistungen: Allgemeine Angaben zum Anbieter, Beschreibung des grundlegenden und optionalen Dienstleistungsportfolios sowie die formale Qualität des Angebots.: 10
Z4 Supportleistungen: Supportprozess, Reaktions- und Reparaturzeiten, Ablauf- und Abrechnungsverfahren.: 10
Z5 Logistik: Logistikprozess.: 10
Z6 Nachhaltigkeit / Umwelt: Garantie, Ökologie, Gesundheit.: 10
Die Offerten werden gemäss Anforderungskatalog ausgewertet. Z1 + Z2: Die einzelnen Lose werden einzeln und unabhängig zueinander bewertet. Jedes Kriterium wird mit 0-5 Punkten bewertet.:
Der Zuschlag wird demjenigen Angebot erteilt, welches gesamtheitlich gemäss den Zuschlagskriterien das wirtschaftlich beste Angebot einreicht.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,2 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Wiederkehrende Kosten sind auf 5 Jahre hochzurechnen.:


name: Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Centro sistemi informativi, via Carlo Salvioni 12a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 091 814 10 00, Fax: 091 814 47 00, E-mail:

title: Fornitura di prestaz. di supporto e manutenz. HW e SW sul parco macchine informatico dell’Amministrazione cantonale

description: Fornitura di prestazioni di supporto e manutenzione Hardware e Software sul parco macchine informatico dell’Amministrazione cantonale

eligibilityCriteria: Spese: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: BVK Gurmels, 2. Subventionsetappe Wegebau, Ersatzmassnahmen

description: - Bau von Kieswegen 3.00 m breit: 3 530 m1 - Bau von Asphaltwegen 3.00 m breit: 1 750 m1 - Bau von Asphalt-Spurwegen 3.00 m breit: 270 m1 - Bau von Waldwegen 3.30 m breit: 2 900 m1 - Bau von Wegentwässerungsleitungen: 1 500 m1 - Bau von Versickerungsschächten: 14 Stk - Bau von Rückhaltebecken: 1 Stk - Offentlegung eines Baches: 60 m1


name: Michel Cona SA,Rue des Pâquis49, 1201 Genève, Suisse

name: burckhardt+partner SA, à l'attention de Quoc-Dung Dang,Avenue Industrielle 14, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 308 14 00, Fax: 022 308 14 01, E-mail:

title: Construction d'un immeuble HBM


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: KVA Bern Forsthaus, BKP 250.00 Sanitäranlagen Los 1 Hauptauftrag

description: BKP 250.00 Sanitäranlagen Los 1 Hauptauftrag Lieferung und Montage der kompletten Sanitäranlagen. Lieferung und Montage diverser speziellen Sanitär-Anlagen, wie Bodenentwässerungen, Körper- und Notduschenanlagen. Lieferung und Montage von Ver- und Entsorgungs-Apparaten. Diverse Spezialleitungsinstallationen wie Druckluft, Staubsaugerleitungen, spezielle Dachentwässerungs-Leitungen. Sanitärdämmungen, inkl. Umhüllungen.

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Referenzen: 15
Schlüsselpersonen: 15
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind auch Minuspunkte möglich.:
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Referenzen: 15
Schlüsselpersonen: 15
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind auch Minuspunkte möglich.:


name: Ing.-Büro Baumann, Rübeldorfstrasse 5, 3792 Saanen, Suisse

title: Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Saali-Gschwänd, Gsteig

description: PWI Saali - Gschwänd, Gsteig Baulänge 3'480 m', Breite 3.0 m Strassenbau, Ergänzung/Sanierung Entwässerung/Sickerleitungen, Belagserneuerung, Oberflächenbehandlung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 90
Referenzen: 10
Preis: 90
Referenzen: 10


name: Stiftung PIGNA Oberfeldstrasse 12a 8302 Kloten

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: 10.08.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Brückenersatz

description: Ersatz Durchlass Fischchrattenbach, auf der Hauptstrasse Nr. 2, Teilstrecke Immensee - Arth. Auszuführende Arbeiten: Abbruch alte Brückenplatte; Tieferlegen Bachsohle; Anpassung Fundamente; Erstellen neue Brückenplatte; Aufbringen Brückenabdichtung, Gussasphalt und Beläge. Die Hauptkubaturen betragen: Abbruch alte Brücke inklusiv Belag 20 m3; Aushub 250 m3; Ortbeton 30 m3; Vorfabrizierte Betonbretter 50 m2; Hessensiegel und PBD-Abdichtung 65 m2; Beläge und Gussaspahlt 40 t.

eligibilityCriteria: CHF 100.00 Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Rechnung.


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

awardCriteriaDetails:
Prix:
Référence pour ce type de marché:
Valeur technique et garantie:
Qualité de l'offre:

street: Avenue Benjamin-Constant 1


name: Gemeindeverband Betagtenzentrum Laupen,à l'attention de Enrico Kraatz, Sandrainstrasse 3, Postfach 27, 3000 Bern 13, Suisse, Téléphone: 031 331 01 31, E-mail:

title: Neu- und Umbau Betagtenzentrum Laupen

description: 2144 / 28.10. 2010 Ende 28.04.2011 2261 / 28.10. 2010 Ende 28.04.2012 2211 / 11.10. 2010 Ende 07.12..2010 2241 / 13.09. 2010 Ende 26.11.2010 2710 / 11.10. 2010 Ende 07.12.2010 2711 / 11.10. 2010 Ende 07.12.2010

eligibilityCriteria: vgl. detaillierter Ausschreibungstext

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien vgl. Ausschreibungsunterlagen:
vgl. Ausschreibungsunterlagen:


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Baumeisterarbeiten K 112 / K 394 (Bruggerstrasse / Hellgasse) in Möriken-Wildegg; Sanierung Bünzbrücke, Neubau Kreisel in Beton und Strassenausbau, Neubau Betonmauern mit Felsabbruch, Werkleitungen

description: Strassenbauarbeiten Kanton (Heft 1): Aushub / Transporte 12000 m3 Entwässerungsleitungen 600 m3 Einlaufschächte 60 Stk. Lieferung ungebundene Gemische 7700 m3 Heissmischtragschichten 2200 t Binderschicht 1500 t Deckschichten 900 t Kabelrohrblöcke 1000 m Sanierung Bünzbrücke (Heft 2) Aushub 250 m3 Beton 385 m3 Schalung 285 m2 Bewehrung (schlaf) 25 t Abdichtung 370 m2 Beläge 320 m2 Neubau Stützmauer (Heft 3) Aushub 1250 m3 Felsabbruch 1680 m3 Flachfundation 60 m2 Beton 285 m3 Schalung 740 m3 Bewehrung (schlaf) 15 to Kleine Kunstbauten (Heft 4) Aushub 3000 m3 Beton 350 m3 Schalung 2200 m2 Bewehrung (schlaff) 30 t Vormauerung 350 m2 Werkleitungen (Dritte) (Heft 5) Aushub 6400 m3 Grabenverbau 1700 m2 Lieferung ungebund. Gem. 4400 m3 Rohrbloklänge 1400 m Werkleitungen Swisscom (Heft 6) Aushub 70 m3 Lieferung ungeb. Gem. 50 m3 Rohrblocklänge 100 m Kommunale Kanal. (Heft 7) Aushub 1100 m3 Grabenverbau 970 m2 Kanalisation NW 1000 80 m Kanalisation NW 250-500 90 m Lieferung ungeb. Gem. 1000 m3

eligibilityCriteria: 17.11.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Kompetenz: 35
Referenzobjekte (50%):
2 Strassenprojekte ((50%)):
2 Kunstbautenprojekte ((50%)):
Erfahrung Bauherr (50%):
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 60
Kompetenz: 35
Referenzobjekte (50%):
2 Strassenprojekte ((50%)):
2 Kunstbautenprojekte ((50%)):
Erfahrung Bauherr (50%):
Lehrlingsausbildung: 5


title: Wohnsiedlung Nordstrasse "Schindelhäuser" Äussere Oberflächenbehandlungen (Wohnungen)


name: Commune de Bulle, Département technique, M. Jean Hohl, à l'attention de Vincent Accarisi,Grand'Rue 7, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 18 40, Fax: +4126 919 18 49, E-mail:

title: Musée Gruérien à Bulle Nouvelle exposition

description: Création d’une nouvelle exposition permanente et réaménagement de l’ensemble des espaces d’expositions permanentes et temporaires du Musée gruérien, dans les locaux publics actuels au rez et au sous-sol.


name: Stadt Nidau, Ressort Liegenschaften, Schulgasse 2, Postfach 240, 2560 Nidau, Suisse

description: Injektionspfähle und wenige Holzpfähle

description: Baumeisterarbeiten mit Fassade in Beton, sandgestrahlt. Mit Aushubarbeiten. Diverse Sanierungsarbeiten im Altbau.

description: Schrägdachkonstruktion in Elementbau in Holz, Diverse Bekleideungen, Gesimse, Isolationen und Sanierungsarbeiten im Altbau.

description: Fenster in Holz/Metall (Schwingflügelfenster) und Dachverglasungen

description: Stark- und Schwachstrominstallationen für Schulhaus Neu- und Altbau.

description: Neue Heizzentrale (Fernheizung) und Kellerverteilung im best. Schulhaus. Neue Wärmeverteilung Garderoben Turnhalle und Neubau.

description: Komplette Lüftungsanlage Turnhalle und Neubau mit allen Anlagekomponenten. Neubau mit Minergielüftung.

description: Grösstenteils Neuinstallation im best. Schulhaus, Neuinstallation Garderoben Turnhallen und Neubau mit allen Anlagekomponenten.

title: Sanierung und Erweiterung Schulhaus Balainen, 2560 Nidau

description: Erweiterung (Neubau) und Sanierung best. Altbau in 2 Etappen unter laufendem Schulbetrieb ausgeführt. Beginn Neubau: Juli 2011. Beginn Sanierung Altbau: Juli 2012 Fertigstellung / Räumung der gesamten Baustelle: Ende Juni 2013.


name: Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, Suisse

title: Contrat-cadre en vue de la livraison de Chocolat au lait en poudre

description: Contrat-cadre en vue de la livraison de 40'000 sachets Chocolat au lait en poudre en 2011 et des options pour des livraisons subséquentes d'environ 40'000 sachets Chocolat au lait en poudre en 2013 et 2015 et 35'000 sachets Chocolat au lait en poudre en 2012 et2014.

eligibilityCriteria: Respect des exigences des critères d'aptitude selon chiffre 3.7 et production de l'intégralité des justificatifs selon chiffre 3.8


name: Finanzdepartement, Immobilien Basel-Stadt, Parkhäuser Basel-Stadt

title: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der LWL-, Video- und Notrufanlagen Parkhäuser Basel-Stadt

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der LWL-, Video- und Notrufanlagen inklusive Serviceorganisation in den Parkhäusern Steinen, Elisabethen, City, Storchen und St. Jakob in Basel

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Technische Lösung, Serviceorganisation, Interventionszeit: 30
Angebotspreis: 70
Technische Lösung, Serviceorganisation, Interventionszeit: 30


title: Kantonsspital Frauenfeld, Projekt "Horizont"

description: Anbau Nord mit Operationstrakt und Neubau Bettenhaus SKP 551 Bauherrenvertretung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: ara region bern ag, 3037 Herrenschwanden

title: Neubau Dienstgebäude arabern

description: Beim Bauvorhaben handelt es sich um ein Gebäude von insgesamt 1670 m2 Geschossfläche mit Untergeschoss, Erdgeschoss und zwei Obergeschossen. Es entstehen Büros, ein Laborbereich, eine Küche mit zugeordnetem Aufenthaltsbereich, ein Vortragssaal sowie ein Umkleidebereich mit Sanitäranlagen. Das konstruktive Konzept definiert sich aus Betonstützen und Betondecken mit nichttragenden Holzfassadenelementen. Die Verkleidung bilden im Erdgeschoss hinterlüftete Glaselemente und in den Obergeschossen hinterlüftete, verputzte Trägerplatten. Die Raumteilungen im Innern bestehen aus Leichtbauwänden. Das Gebäude erfüllt die Anforderungen gemäss Minergie-P-ECO.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis,: 80
2. Organisation und Ablaufplanung,: 20
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Projektleiter und Chefmonteur innerhalb der letzten 5 Jahre.:
- Terminprogramm:
• Plausibilität und Qualität des Terminprogramms, vorgesehene Arbeitsleistung.:
• Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug.:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
1. Preis,: 80
2. Organisation und Ablaufplanung,: 20
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Projektleiter und Chefmonteur innerhalb der letzten 5 Jahre.:
- Terminprogramm:
• Plausibilität und Qualität des Terminprogramms, vorgesehene Arbeitsleistung.:
• Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug.:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:


title: Putzkrepppapier

description: Rahmenvertrag über 4 Jahre für den Bezug von Putzkrepppapier inkl. Lieferlogistik an die Logistikcentren inkl. Aussenstandorte.

eligibilityCriteria: 19.01.2011 Kosten: Keine


title: Neue KVA Bern Forsthaus, BKP 281.0 Unterlagsböden + 281.10 Fugenlose Industriebodenbeläge Los 1 Unterlagsböden Prozessgebäude + Hartbeton

description: BKP 281.0 Unterlagsböden + 281.10 Fugenlose Industriebodenbeläge Los 1 Unterlagsböden Prozessgebäude + Hartbeton - Ausführung von ca. 650 m2 schwimmenden Unterlagsböden - Ausführung von ca. 19'800 m2 Hartbetonböden

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100


title: Gesetzliche Haftpflichtversicherung des Kantons Solothurn für sämtliche Eigenschaften, Rechtsverhältnisse und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung aller dem Versicherungsnehmer obliegenden, von ihm übernommenen und noch zu übernehmenden Tätigkeiten, Aufgaben und Pflichten.

description: SO 14.05.2010


name: Joseph Diémand SA,Av. de Provence 18, 1007 Lausanne, Suisse

name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny,La Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/691.53.61, Fax: 021/691.53.66, E-mail:

title: Bâtiment Mouline - Facultés des GSE & SSP

description: Equipements d'exploitation pour laboratoires - Installations sanitaires

eligibilityCriteria: conformément aux critères cités dans le dossier.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Hochbau- und Planungsamt, Hochbau

title: BKP 244 Lüftungsanlagen Bläsischulhaus

description: BKP 244 Lüftungsanlagen Ersatz der Luftaufbereitungsanlagen von diversen Haustechnischen Anlagen. Lieferung und Montage der Luftaufbereitungsgeräte und Lüftungskanäle.


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse

title: Naturschutz im Wald - Wirkungskontrolle

description: Die Wirkungskontrolle hat folgende Ziele: - Sie liefert Angaben darüber, ob die finanzierten Massnahmen die beabsichtigte Wirkung in der Natur zeigen und wie diese Massnahmen allenfalls optimiert werden können. - Sie ermöglicht die Berichterstattung an den Landrat und an den Bund (BAFU). - Sie ist Grundlage für die Information der Bevölkerung und der am Programm beteiligten Personen und Institutionen (Forstdienste, Waldeigentümer, Behörden).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Schlüsselperson (Projektleiter/-in) und Mitarbeitende - Referenzen: 50
ZK 2: Preisangebot bereinigt: 30
ZK 3: Umsetzungskonzept: 20
ZK 1: Schlüsselperson (Projektleiter/-in) und Mitarbeitende - Referenzen: 50
ZK 2: Preisangebot bereinigt: 30
ZK 3: Umsetzungskonzept: 20


title: Hauptstrasse Nr. 8, Teilstrecke Schwyz - Sattel, Instandsetzung Siechenbach-Brücke

description: Bauliche Unterhaltsarbeiten an der Siechenbach-Brücke, Gemeinde Schwyz. Auszuführende Arbeiten: Abbruch der Beläge; Hydrodynamischer Betonabtrag Fahrbahnplatte und Randbord; Erneuerung der Randborde mit Ortsbeton; Ersatz der Brückenabdichtung, der Beläge und der Leitschranken; Sanierung örtlicher Betonschadstellen; Aufbringen eines Oberflächenschutzsystems. Die Hauptkubaturen betragen: Belagsabbruch 250 m2; Aushub 50 m3; Beton 20 m3; Hessensiegel und PBD-Abdichtung 250 m2; Beläge und Gussasphalt 150 t; Arbeitsgerüste 250 m2; Hydrophobierung 50 m2; Leitschranken 100 m; Beschichtungen 1000 m2.

eligibilityCriteria: CHF 100.00 Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Rechnung


name: Risk Management Kanton St. Gallen,à l'attention de Christian Grünenfelder, Davidstrasse 37, 9001 St. Gallen, Suisse, Téléphone: 071 226 70 44, Fax: 071 226 70 29, E-mail:

title: Wasserfahrhabeversicherung Kanton St. GAllen

description: Wasserschadenversicherung für die Fahrhabe des Kantons St. Gallen und für jene der dazugehörenden selbständig öffentlich-rechtlichen Anstalten


name: Corps des Sapeurs-pompiers de Tramelan, à l'attention de Cdt Claude Etienne,Les Dolaises 3b, 2720 Tramelan, Suisse, Téléphone: 079 603 58 23, E-mail:

title: Fourgon tonne-pompe

description: Véhicule de type tonne-pompe d'un poids maximum de 8,2 t 4x4. Cabine double 6 places, 1'400lt d'eau, pompe FPN EN10-1500/HP

eligibilityCriteria: Voir conditions dans le dossier d'appel d'offres


Aéroport international de Genève

street: Route de l'Aéroport 21

Egis Mobilité

street: 78 rue de la Villette

countryName: FR


title: Speicherkanal Grueben (Kanal- und Betonbau)

description: - Armierung 40 to - Beton 400 m3 - Spundwände 2'000 m2 - Baugrubenaushub 2'200 m3 - Kanal NW 1500, Länge 30 m


name: Baudirektion Kanton Zürich / Immobilienamt / Bewirtschaftung

title: Unterhaltsreinigung Verwaltungsbauten


name: Hochbauamt des Kantons St.Gallen,à l'attention de Martin Kraner, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 31 40, E-mail:

title: Kantonale Psychiatrische Klinik St.Pirminsberg Pfäfers: Sanierung Haus A1 und Torkelgebäude B7

description: Das Haus A1 und das Torkelgebäude B7 sollen saniert werden. Die Umgestaltung betrifft im Haus A1 die Patientenstationen, Cafeteria und Eingangsbereich und beim Torkelgebäude B7 die Räume für die Verwaltung, sowie die gesamte Gebäudetechnik, Fassaden- und Umgebungsgestaltung. Zudem wird eine neue Parkgarage erstellt. Der Investitionsbedarf beläuft sich auf etwa 27 Mio. Franken.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Planer des Fachbereichs Architektur mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat, der das GATT/ WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen unterzeichnet hat. Weitere Hinweise gemäss Programm.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Aufgrund der nachstehenden Kriterien: Projektstudie (: 70
Aufgrund der nachstehenden Kriterien: Projektstudie (: 70


name: Heinz Freitag AG,Industriestrasse 12 Postfach 60, 3210 Kerzers/FR, Suisse

name: Commune de Fribourg p.a. Dürig AG, à l'attention de M. Simon Kempf, Architecte EPFZ,Feldstrasse 133, 8004 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 245 46 33, Fax: +41 44 245 46 31, E-mail:

description: CFC 226 Crépissages de façades isolant

description: CFC 221.4 Vitrages en métal léger

title: Salle de spectacle Equilibre à Fribourg.

description: Construction d'une salle spectacle à Fribourg CFC 221.4 vitrages en métal léger CFC 226 crépissages de façade isolant

eligibilityCriteria: conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Centre des Technologies de l'Information (CTI)

title: Maintenance et évolution des systèmes de communications basés sur des équipements Cisco

description: Le marché porte sur la maintenance des équipements Cisco constituant les réseaux téléphoniques et informatiques actuels de l’administration cantonale genevoise. Il inclut également l’acquisition des équipements nécessaires pour assurer les évolutions et extensions de ces infrastructures pendant la durée du contrat ainsi que les prestations de support et de mise en œuvre associées.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Strassenkorrektion vor dem Holz

description: Strassenkorrektion, Länge 270 m, Breite 6 m, mit Strassenentwässerung und Grabarbeiten für Wasserleitung. Eine Durchfahrt von 3 m ist ständig zu gewährleisten.

eligibilityCriteria: 25.06.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Referenzen Firma und Schlüsselpersonal: 10
Oekologie: 10
Lehrlingsausbildung: 10
Angebotspreis: 70
Referenzen Firma und Schlüsselpersonal: 10
Oekologie: 10
Lehrlingsausbildung: 10


title: Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren

description: Des batteries et accumulateurs usagés doivent être enlevés les déchets écologiquement comme déchets spéciaux. En application du principe de causalité, le Conseil fédéral a réglé le financement de l'élimination par le biais d'une taxe d’élimination anticipée ( TEA ), en vertu de l'art. 32abis de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 ( LPE ; RS 814.01 ). Les dispositions concrètes relatives à la TEA figurent au chiffre 6 de l'annexe « Batterieanhang_neu ». La perception, la gestion et l'utilisation de la TEA sont confiées à une organisation privée ( organisation ). La collaboration de la Confédération avec l'économie pour l'exécution de la loi sur la protection de l'environnement est conforme à la volonté du Parlement ( art. 41a LPE ). Ainsi, l'organisation mandatée par la Confédération assume les tâches d'exécution en lieu et place des autorités fédérales. Une grande partie des modalités de mise en oeuvre, surtout en ce qui concerne l'utilisation de la taxe, est confiée aux organes chargés de l'exécution.


name: VILLE DE LANCY, à l'attention de M. Alain Dubois,41, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: 022.706.15.70, Fax: 022.706.15.99, E-mail:

title: Chemin du Bac / Chemin Daniel-Ihly

description: Mise en séparatif Aménagements routiers Modération de trafic, création d'une voie de bus

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les conventions collectives en vigueur et en règle avec le paiement des charges sociales et taxes diverses.


name: Département de la Sécurité et de l'Environnement

title: ECF Avançon - Aménagements de la Croisette

description: Ouvrages de protection contre les crues - Modification du dépotoire existant - Construction de digues - Renforcements des berges de cours d'eau et passage sous route

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Druckwasserleitung, Etappe 2 Baumeisterarbeiten

description: Grabarbeiten für Gussleitungen NW 150 mm: 165 m (U-Graben gespriesst im Kantonsstrassenbereich, Umhüllung mit Betonkies); 720 m (V-Graben im Kulturland, Umhüllung mit Aushubmaterial) Betonarbeiten für Druckreduzierschacht: 3.00 x 1.80 x 2.25 m (l x b x h) Kabelschutzrohr PE: Leerrohr l = 765 m Unterstossungen (Rammen): 1 x 10 m, Stahlfutterrohr NW 300 mm 1 x 20 m, Stahlfutterrohr NW 500 mm

eligibilityCriteria: Gemäss Art. 24 der ÖBV Kanton Bern

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gemäss Dokument B der Ausschreibungsunterlagen: Preis: 50
Qualität/Referenzobjekte:: 30
Termine/Bauprogramm:: 20
Gemäss Dokument B der Ausschreibungsunterlagen: Preis: 50
Qualität/Referenzobjekte:: 30
Termine/Bauprogramm:: 20


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: St.Georgen-Strasse 172; Ersatz Steinachbrücke, Aubau Zufahrt und Bachsanierung Steinach

description: - Strassenaufbruch: m3 218 - Baugrubenaushub: m3 368 - Aushub Wasserbau: m31020 - Belagsaufbruch: m2 366 - Asphalt Beläge: t 115 - Bachverbauungen: t 545 - Kiessand: t 868 - Betonbrücke Spannweite: m 6.40 - Betonmauern: m3 71

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen. Es wird empfohlen an der Begehung teilzunehmen. Termin: Mittwoch, 15.12.2010, 09.30 Uhr, St.Georgen-Str. 172, 9011 St.Gallen.


title: Massnahmenzentrum Uitikon, Umbau Geschlossene Abteilung, Zürcherstrasse bei 120, 8142 Uitikon


name: Cablex SA,route de Vernier 138, 1214 Vernier, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-BZU-TA,Avenue de la Gare 45 - CP 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: 051 224 20 15, Fax: 051 224 20 18, E-mail:

title: Genève-La Praille : Nouvel enclenchement. Travaux d'installation électrique basse tension extérieure - lot 5

description: Les travaux sont répartis sur l'ensemble du site de la gare de Genève-La Praille (Communes de Lancy et Carouge) et consistent au démontage d’anciennes installations (éclairages, interphones, déconnexion de locaux), à la construction d’un nouvel éclairage avec des candélabres, au remplacement d'haut-parleurs et à la mise à disposition de tableaux de chantier. -Candélabres pour l’éclairage -Remplacement d’haut-parleurs -Tableaux de chantier -Déconnexion de locaux -Démontage interphones -Démontage éclairages Les chapitres du CAN sont : - CAN 113 Démontage - CAN 114 Installation provisoire - CAN 232 Eclairage et prises de courant - CAN 236 Haut-parleurs

eligibilityCriteria: Selon conditions de l’appel d’offres.


title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB), TP4.2 Fahrraumlüftung / Strahlventilatoren

description: Im Rahmen der Massnahmen zur Gewährleistung der Tunnelsicherheit des Tunnels Belchen ist u.a. die Montage von Strahlventilatoren vorgesehen. Das Lüftungskonzept im Normalbetrieb besteht aus der Längslüftung mittels Strahlventilatoren und im Ereignisfall aus lokaler Absaugung mit Kontrolle der Längsströmung durch Strahlventilatoren. Hauptmengen: 16 Strahlventilatoren inkl. Zubehör

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis;: 60
- Bereinigter Preis:
2. Qualifikation Schlüsselpersonen*, unterteilt in;: 20
- Projektleiter;: 10
- Bauleiter (Chefmonteur);: 10
Erfahrung Referenzen über die Begleitung und Betreuung von mindestens 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren* Projekten in den letzten 10 Jahren, mit Angaben über::
1. Zeitraum:
2. Auftragssumme grösser 0.3 Mio CHF inkl. MWSt:
3. Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Schlüsselpersonen (gleiche Funktion, Arbeiten unter Zeitdruck):
4. Zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (früherer Bauherr).:
* Für Vergleichbarkeit ist Pos. 3.8 massgebend.:
3. Bauzeit / Terminprogramm / Terminoptimierung, unterteilt in;: 20
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, vorhandene Terminoptimierung (Montageablauf): 10
- vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe, Maschineneinsatz.: 5
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug.: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
1. Preis;: 60
- Bereinigter Preis:
2. Qualifikation Schlüsselpersonen*, unterteilt in;: 20
- Projektleiter;: 10
- Bauleiter (Chefmonteur);: 10
Erfahrung Referenzen über die Begleitung und Betreuung von mindestens 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren* Projekten in den letzten 10 Jahren, mit Angaben über::
1. Zeitraum:
2. Auftragssumme grösser 0.3 Mio CHF inkl. MWSt:
3. Ausgeführte Arbeiten/Leistungen der Schlüsselpersonen (gleiche Funktion, Arbeiten unter Zeitdruck):
4. Zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (früherer Bauherr).:
* Für Vergleichbarkeit ist Pos. 3.8 massgebend.:
3. Bauzeit / Terminprogramm / Terminoptimierung, unterteilt in;: 20
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, vorhandene Terminoptimierung (Montageablauf): 10
- vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe, Maschineneinsatz.: 5
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug.: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Brigitte Rotowski, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Inselspital Bern, Spitalpharmazie; Beschaffung eines vollautomatischen Kommissionierautomaten für Arzneimittel-Originalpackungen und Schrumpfpackungen

description: BKP Nr. 80.4 Kommissionieranlage Das Projekt der Beschaffung eines vollautomatischen Kommissionierautomaten für Arzneimittel-Originalpackungen und Schrumpfpackungen umfasst die Lieferung, Installation, Qualifizierung, Schulung, Erstbestückung und Übergabe des Automaten an den Nutzer. Zum Automaten gehört eine Förderanlage für die Transportboxen sowie die automatisierte Uebergabe von einzelnen Arzneimittel-Packungen an ein Rohrpostsystem. Der Begriff „Vollautomat“ ist in dieser Ausschreibung so zu verstehen, dass die Einlagerung des Artikels ab Einlagerpult automatisiert abläuft. Es wird dabei nicht unterschieden, ob der Artikel dem Einlagerpult manuell oder ab einem externen Pufferband zugeführt wird.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Funktionalität: 30
Informationstechnologie: 15
Garantie, Serviceleistungen, Systeminstallation, Schulung: 10
Referenzbesuch: 15
Kosten: 30
Funktionalität: 30
Informationstechnologie: 15
Garantie, Serviceleistungen, Systeminstallation, Schulung: 10
Referenzbesuch: 15
Kosten: 30


title: Neubau Jugendzentrum Oeyetli, Saanen

description: Neubau eines Jugendzentrums

eligibilityCriteria: Es finden keine Begehungen statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Qualität: 10
Termine/Kapazität/Infrastruktur/Kundendienst/Erreichbarkeit: 10
Angebotspreis: 80
Qualität: 10
Termine/Kapazität/Infrastruktur/Kundendienst/Erreichbarkeit: 10


title: ETH Zürich, HPL Life Science Platform - Neubau

description: Die ETH Zürich beabsichtigt in ihrer strategischen Planung den Ausbau ihrer Forschungstätigkeiten im Bereich der Life Sciences. Auf dem Areal Hönggerberg wird mit dem Neubau HPL Life Science Platform bis Ende 2011 ein neues Labor- und Forschungsgebäude mit integrierter Labortierhaltung und hochwertiger technologischer Ausstattung erstellt. Die Realisierung erfolgt mit Werkgruppen und in Einzelgewerken. Die nachfolgend aufgelistete Arbeitsgattung wird einzeln ausgeschrieben. BKP 379.2 SPÜLKÜCHENEINRICHTUNG Approximative Parameter - 1 Bandspüle - 1 Wagenspüle - 1 Flaschenspüle

eligibilityCriteria: Siehe Ziffer 3.7 Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Einhaltung Termine: 10
Service- und Alarmkonditionen: 5
Wartungskonditionen: 5
Preis: 80
Einhaltung Termine: 10
Service- und Alarmkonditionen: 5
Wartungskonditionen: 5


title: Basiserschliessung Ifang-Eichbüel, Bazenheid, Strassenbau, Kanalisation, Wasserbau und Tiefbauarbeiten für Werkleitungen

description: Aushub fest 4300 m3 Transporte lose 4500 m3 Einbau Fundationsschicht 4700 m3 Randabschlüsse 2200 m Blocksteine 670 t Beläge 1800 t PE-Rohre NW 160-250 1000 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Sanierung Museums- und Bibliotheksgebäude: BKP 421 Umgebung

description: Umgebungsarbeiten im Projekt Sanierung Museums- und Bibliotheksgebäude

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr.72, Sevelen Geh- /Radweg beim Autobahnanschluss und Gesamterneuerung der Brückenkragplatten WBK und A13

description: Strassen-, Tiefbauarbeiten und Brückenanpassungen - Aushub 500 m3 - Fundation, Lieferung 600 m3 - Abschlüsse, Lieferung 1'100 m - Beläge 750 t - Beton 60 m3 - Betonabtrag HDW 36 m3 - Brückenabdichtung 400 m2 - Fahrbahnübergang 16 m


title: Schulanlage Neumatt

description: - Abdichten Flachdach - Neue Dachisolationerstellen - Betoninstandsetzung / Brüstungen - Gebäudefugen neu erstellen

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und rechtsgültig unterzeichnet sein.


name: Service de l'économie, à l'attention de Thierry Bregnard,Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: +41324205210, Fax: +41324205211, E-mail:

title: Mise en oeuvre du catalogue de projets et mesures destinés à valoriser l'ancrage du Canton du Jura au TGV Rhin-Rhône et aux réseaux autoroutiers nationaux et européen

description: Se référer au dossier d'appel d'offres

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Ville de Lausanne, Direction des travaux

title: Remplacement des horodateurs en voirie de la Ville de Lausanne

description: Fourniture et pose de 52 horodateurs pour la gestion du stationnement en voirie y compris centrale de gestion

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce


title: Belagssanierung Länggasse, Abschnitt Jungfraustrasse - Eigerplatz

description: Abschlüsse: 550 m Fräsarbeiten: 2’000 m2 Fundationsschichten AC F: 600 t Planie: 2'300 m2 Beläge: 700 t

eligibilityCriteria: 24.03.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität: 15
Infrastruktur: 15
Preis: 70
Qualität: 15
Infrastruktur: 15


title: Offenere Hochfeld Magnetresonanztomographen


title: Gotthard-Strassentunnel Bauherrenunterstützung Bauwerkszustand

description: Das Ziel der Bauherrenunterstützung (BHU) des Bereiches Erhaltungsplanung (ASTRA EP) besteht darin: - die Voraussetzungen für die Bauwerksinspektionen (Bauwerkszustandsuntersuchungen) durch den Beauftragten für die Durchführung der Haupt- / Zwischeninspektionen sowie der messtechnischen Untersuchungen durch Dritte zu gewährleisten und diese zu überwachen, - die Ergebnisse, Beurteilungen und Massnahmenvorschläge der Bauwerksinspektionen zu werten, - die Prognose der Zustandsentwicklung zu werten, - allfällige zusätzliche Untersuchungen anzuordnen, - Sofortmassnahmen und Instandsetzungsmassnahmen zur Bauwerkserhaltung im Auftrag der EP (Reparaturen, kleiner baulichen Unterhalt) bei der GE 11 anzuordnen oder als kleiner baulicher Unterhalt an Drittfirmen zu vergeben. Die Prognosen des Bauwerkzustandes wie auch die durchzuführenden Massnahmen sind mit den laufenden Arbeiten für die Planung der Gesamterneuerung des Gotthard-Strassentunnels (EK-Gotthard) zu koordinieren. Demzufolge sind vor allem Überbrückungsmassnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit bis zur Gesamterneuerung (Zieltermine 2020 bis 2035) vorzusehen. Projekte unter der Leitung des ASTRA F3 PM sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Für die Zustanduntersuchung des Gotthard-Strassentunnels sind 16 Bauteile definiert, für welche Hauptinspektionen entsprechend SIA 469 durchgeführt werden. Intervall und zeitlicher Ablauf dieser Zustandserfassungen wurden auf Grund der Beurteilung des Bauwerkszustandes in der Erhaltungsplanung G2000 festgelegt. Teilweise wurden Zwischeninspektionen zur Überwachung kritischer resp. schadhafter Bauteile festgelegt. Die Bauwerksinspektionen KS 3 werden ergänzt durch messtechnische Untersuchungen durch Spezialisten und Prüflabors. Damit ergibt sich die folgende Festlegung der Bauteil-Inspektionen gemäss dem Terminplan für die Inspektionen (Beilage zu Kap. 2.3.1). BT-Nr. / Bauteilbezeichnung / Kontrollstufe / Hinweis: 1 / Kalotte und Zwischenwand / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 2 / Zwischendecke oben / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion / Auflagerkontrolle SR 8-9 etc., beide Kanäle / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 2 / Zwischendecke unten / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion / Sichtkontrolle Portalbereiche, Rissmessungen LGU-SR56 / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 3 / Fahrraum Wandbereich (Wandplatten) / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 4 / Fahrraum Fahrbahnbereich (Bankett) / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 5 / Schachtabdeckungen inkl. Stufenschächte / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 6 / Sicherheitsstollen und Querschläge / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 7 / Stahlbauteile im Fahrraum, Kabelbahnen / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 8 / Schutzräume / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 9 / Lüftungszentralen / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 10 / Lüftungsschächte / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 11 / Schachtköpfe Aussenbauwerke / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 12 / Portalzentralen / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 13 / Vortunnel / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion 14 / Schachtbahnanlagen / KS 3 / Inspektionen durch Dritte 15 / Krane und Lifte / KS 3 / Inspektionen durch Dritte 16 / Druckwasserleitung / KS 3 / Auftrag Haupt-/ Zw’Inspektion BT-Nr. / Bauteilbezeichnung / Kontrollstufe / Hinweis: 21 / Deformations- und Konvergenzmessungen / -Konvergenzmessung Mesozoikum (Distometer) -Konvergenzmessung Zwischendecke (Distometer) - Konvergenzmessung Zwischendecke südlich LGU / KS 4 / Untersuchung durch Spezialisten, Organisation und Aus- wertung im Rahmen des Auftrages HI-/ ZI 22 / Fahrbahnbelag / KS 4 / Inspektionen durch Dritte 23 / Aufhängestangen Vortunnel / KS 4 / Untersuchung durch Spezialisten, Organisation und Auswertung im Rahmen des Auftrages HI-/ ZI 24 / Aufhängestangen Haupttunnel / KS 4 25 / Entwässerungskanäle Mesozoikum / KS 4 26 / messtechnische Untersuchungen Zwischendecke / -Potentialmessungen Portalbereiche -Potentialmessungen Mittelteil -Betontechnologische Untersuchungen / KS 4 27 / Streugutsilos / KS 4 Hinweis: KS3: Kontrollstufe 3 - Hauptinspektionen entspr. SIA 469, Durchführung durch Fachingenieure. KS4: Kontrollstufe 4 (Bauteil 21 bis 27): - messtechnische Untersuchungen durch Spezialisten und Prüflabors etc. Die Leistungen zur Koordination (Offerteinholung, Termine, Zugänglichkeit) der Spezialisten (Prüflabors) und der externen Unternehmungen für begleitende Bauarbeiten sind im Auftrag „Durchführung Haupt-/ Zwischeninspektionen“ enthalten. Die Beauftragung der Dritt-Leistungen der Spezialisten (Prüflabors etc.; blaue Signatur in untenstehender Tabelle) sowie der begleitenden Bauarbeiten obliegen der Bauherrenunterstützung (BHU) und werden über separate Bestellungen durch das ASTRA vergütet. Die Prüfergebnisse werden im Inspektionsbericht KS 3 summarisch aufgeführt, beurteilt und sind im weiteren Vorgehenskonzept zu integrieren. Im Normalfalle werden die Bauwerkskontrollen im Fahrraum und in den Lüftungskanälen /-schächten während den Sperrwochen (bei geschlossenem Tunnel) jeweils im Juni und September durchgeführt.

eligibilityCriteria: Conformément aux explications fournies dans les documents d’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: PREIS;: 30
FACHTECHNISCHER BERICHT;: 30
- Hinweise und Überlegungen aus Sicht des Anbieters (5%):
- Vorgehenskonzept für die Sicherstellung der Termine, Kosten und Qualität während der gesamten Vertragsdauer (15%):
- Erläuterung zum Stundenaufwand für die einzelnen Inspektionen (10%):
SCHLÜSSELPERSON;: 20
- Qualität und Erfahrung der Schlüsselperson im Hinblick auf die vorliegende Aufgabe (Durchführung Bauwerksinspektion Nationalstrasse):
QUALITÄT UND REFERENZEN DER BEWERBER;: 20
- Qualität und Erfahrung des Bewerbers bezügl. der vorliegenden Aufgabe (Bauwerkszustandsuntersuchungen Tunnel/Management Bauwerksinspektion Nationalstrasse):
Das wirtschaftlich günstigste Angebot wird mittels einer Bewertung und: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
PREIS;: 30
FACHTECHNISCHER BERICHT;: 30
- Hinweise und Überlegungen aus Sicht des Anbieters (5%):
- Vorgehenskonzept für die Sicherstellung der Termine, Kosten und Qualität während der gesamten Vertragsdauer (15%):
- Erläuterung zum Stundenaufwand für die einzelnen Inspektionen (10%):
SCHLÜSSELPERSON;: 20
- Qualität und Erfahrung der Schlüsselperson im Hinblick auf die vorliegende Aufgabe (Durchführung Bauwerksinspektion Nationalstrasse):
QUALITÄT UND REFERENZEN DER BEWERBER;: 20
- Qualität und Erfahrung des Bewerbers bezügl. der vorliegenden Aufgabe (Bauwerkszustandsuntersuchungen Tunnel/Management Bauwerksinspektion Nationalstrasse):
Das wirtschaftlich günstigste Angebot wird mittels einer Bewertung und: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


title: Maschinengruppen SBB & NOK, Modifikation Notschlusskonzept KRA

description: Das Kraftwerk Rupperswil-Auenstein AG (KRA) ist ein Gemeinschaftskraftwerk der Schweizerischen Bundesbahnen und der Axpo AG, das in den 40-er Jahren in Betrieb genommen wurde. Die Maschinenleittechnik wurde im Jahr 1992 zum letzten Mal erneuert. Die zu ersetzenden Hydraulikkomponenten sind jedoch mehr als 30 Jahre im Betrieb. Im Winter 2010/11 soll die erste und im Winter 2011/12 die zweite Maschinengruppe einer Modifikation der hydraulischen Steuerung unterzogen werden. Dabei sollen im Rahmen der Überarbeitung des Notschlusskonzeptes u.a. die nachfolgenden Komponenten ersetzt werden: Die beiden Druckölpumpen werden zusammen mit den Druckautomaten durch zwei druckregulierte Pumpengruppen mit der erforderlichen Drucksteuerung ausgetauscht. Die Windkessel werden mit neuen Radarsensoren für die Niveauüberwachungen und die Druckluftzuführung in die Windkessel wird mit Magnetventilen und neuen Armaturen ausgerüstet. Die Systemdrücke in den Windkesseln werden mit neuen Druckmesssensoren erfasst. Bei der Überdrehzahlüberwachung wird ein zusätzliches Magnetventil eingebaut. Die verschiedenen Anpassungs- und Montagerarbeiten zu den beschriebenen Modifikationen, speziell beim Reglerreservoir und bei den Windkesseln, sind vor Ort im Kraftwerk auszuführen.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Gemeinde Wahlern,à l'attention de Marc Burkhardt, Bernstrasse 1, 3150 Schwarzenburg, Suisse

title: Sanierung Dorfmattenstrasse

description: Sanieren der Dorfmattenstrasse - Im Kaltrecyclingverfahren den Oberbau der Strasse erneuern - Einbringen einer SAMI Schicht - Liefern und einbringen einer Tragdeckschicht

eligibilityCriteria: Arbeitsgemeinschaften sind nicht zugelassen


name: Norba S.A.,route des Jeunes 7, 1227 Les Acacias, Suisse

name: burckhardt+partner SA, à l'attention de Quoc-Dung Dang,Avenue Industrielle 14, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 308 14 00, Fax: 022 308 14 01, E-mail:

title: Construction d'un immeuble HBM


title: Dans le carde du projet "Europaallee", les CFF, en tant que propriétaire foncier, et la ville de Zurich cherchent à mettre en place de nouvelles affectations dans la zone située entre la gare centrale de Zurich et la Langstrasse, ce afin de promouvoir une qualité urbanistique accrue et une plus-value immobilière adéquate. C'est sur la base d'une démarche séquentielle que, jusqu'à l'an 2020, un quartier urbain nouveau sera réalisé, avec un mélange équilibré d'utilisations diverses et de la verdure dans les rues et sur les places. Le périmètre B (Baufeld B) sera développé en premier. Le programme du périmètre B (Baufeld B) implique la mise en place de surfaces destinées aux services et, au rez-dechaussée, à des affecta-tions publiques (commerce de détail/gastronomie), ce tout en assurant une utilisation flexible. Dans le perimètre B (Baufeld B), il s'agira de réali-ser un ou plusieurs bâtiments exceptionnels, tant sur le plan architectural que sur le plan énergétique, qui répondent aux exigences du site et qui marquent le début du développement du quartier "Europaallee", Le ou les bâtiments doivent être conformes au standard Minergie P ECO®.