name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-GF,Avenue de la Gare 41, Case postale 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 22 26, Fax: +41 51 224 29 17, E-mail:

title: Lot C : Saut-de-mouton (Malley-Renens)

description: Les prestations se basent sur les tâches mentionnées dans le règlement SIA 112, modèle de prestations et le règlement concernant les prestations d’architecte SIA 102 et d’ingénieurs civils SIA 103.

eligibilityCriteria: Selon conditions de l’appel d’offres


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

street: Mittelstrasse 43

countryName: CH

initiationType: tender


title: Hochwasserschutz Schlossbach

description: Baumeister- und Tiefbauarbeiten für Hochwasserschutz Schlossbach

eligibilityCriteria: Die Unterlagen können bei der Stadt Wetzikon, Adresse siehe 1.1 abgeholt werden

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


currency: EUR

name: ITS Sa Information Technologie Services SA

name: Ville de Lausanne, administration générale et finances, service d'organisation et d'informatique

documentType: awardNotice

mainProcurementCategory: services

street: place Chauderon 9, case postale 5032

street: route de Lausanne 45


procurementMethod: selective

Pepi Natale SA, ingénieurs conseils

street: place de la Liberté 8


name: AlpTransit Gotthard AG, à l'attention de Parole clef: "Loc C, Betriebslüftung GBT",Zentralstrasse 5, 6003 Luzern, Suisse, Téléphone: +41 (0)41 226 06 06, Fax: +41 (0)41 226 06 00

title: Description détaillée du projet ou description détaillée de la tâche : - Développement (projet d’exécution), production, livraison et installation des éléments de la ventilation d’exploitation pour le Tunnel de Base du Saint-Gothard (GBG, entre outre 8 ventilateurs axiaux, 24 accélérateurs, 28 trappes de ventilation, alimentation électrique et commande inclue. - Toutes les vérifications/justifications depuis l‘arrivée du matériel en usine, vérifications sur site (entre outre vérifications de fourniture et de montage) et jusqu’à la mise en service des équipements et la réception dans le cadre de la phase de mise en service A du GBT ainsi que différentes vérifications et justifications spécifiques dues aux conditions d’exploitations particuliers dans le GBG. - Livraison du matériel et des accessoires nécessaires pour tous les travaux d’installation, d’entretien et de réparation. - Direction du projet et des travaux (Participation aux réunions du projet et d’exécution, coordination avec le maître d’ouvrage et la direction de travaux spécialisée, etc.). - Mise à disposition de personnel technique pour l’entretien des installations dans la phase qui suit les essais techniques après installation et jusqu’a la révision complète des installations avant la phase de mise en service A du GBG. - Mise à disposition de personnel technique pour la révision complète des installations avant la phase de mise en service A du GBG. - Mise à disposition de personnel technique et des appareils de mesure pour la mise en service, les essais techniques (l’intégration dans le système général) et pour les contrôles d’aptitude au service pendant la phase de mise en service A du GBG. - Mise à disposition de personnel technique et d’une documentation technique pour l’instruction du personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien du tunnel. - Rédaction du manuel d'utilisation (en langues allemande et italienne) pour le personnel chargé de l’entretien du tunnel. - Documentation complète. - Exploitation optionnelle de la ventilation à faveur de l’entrepreneur de la technique ferroviaire, collaborations pour l’intégration de la ventilation d’exploitation avec la ventilation de chantier de l’entrepreneur de la technique ferroviaire, développement des programmes nécessaires sur la base des modèles de l’entrepreneur de la technique ferroviaire, mise en service et collaborations pour l’intégration des installations dans la gestion technique provisoire, grande révision complète des installations. - Développement (projet d’exécution), production, livraison et installation optionnelle d’une installation pour la détection du foyer d’incendie dans le gares d’arrêt d’urgence. - Développement (projet d’exécution), production, livraison et installation optionnelle des déflecteurs aérauliques supplémentaires. - Développement (projet d’exécution), production, livraison et installation optionnelle de silencieux supplémentaires. - Production et livraison optionnelle des pièces de rechange et de réserve pour la ventilation d’exploitation du GBG. - Mise à disposition optionnelle de personnel technique pour les travaux d’entretien et des contrôles après la réception pour une durée de 5 ans (prestations pour l’exploiteur).

description: Système d’information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch) 19.04.2010

eligibilityCriteria: CHF 3'000.00 * siehe Ziffer 4.5

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung des Angebotes erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: Technische Ausführung (: 45
ZK1.1: Ausführung der Komponenten (Teilgewichtung 30%, Mindestnote 3.0).:
ZK1.2:Funktionalität des Systems und dessen Bedienung (Teilgewichtung 15%, Mindestnote 3.0).:
ZK2: Angebotspreis (: 35
ZK2.1:Investitionskosten (inkl. Optionen), abzüglich Rabatt und Skonto, ohne MWSt. (Teilgewichtung 25%, keine Mindestnote).:
ZK2.2:Betriebskosten (Lebenszyklus 25 Jahre) (Teilgewichtung 10%, keine Mindestnote):
ZK3: RAMS (Reliability, Availability, Maintenability and Safety) (: 10
ZK3.1: RAMS-Dokumentation (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
ZK3.2: Konzept Wartung, Reparatur (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
ZK4: Vorgesehene Nachweise / Prozesse Ausführung (: 10
ZK4.1: Nachweisführung für die Komponenten und deren Prüfungen (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
ZK4.2: Prozesse der Ausführung bis zur Abnahme (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
- Bewertung der Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt auf Basis der Angaben in den Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie die Unternehmergespräche berücksichtigt.:
- Bewertung des Preises:
Das tiefste Angebot (Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWSt.) erhält die Note 5. Ein um 40% teureres Angebot und alle darüber liegenden Angebote erhalten die Note 1. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert (mit Zwischenschritten von 0.1). Ausgeschlossene Offerten werden bei der Bewertung des Angebotspreises der verbleibenden Offerten nicht berücksichtigt.:
- Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene der Unterkriterien.:
Die Bewertungsnoten aller Unterkriterien basieren auf einer Skala von 1 bis 5 (1 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Unterkriterien 1.1 und 1.2 muss mindestens die Note 3 erreicht werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Eine ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
- Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Unterkriterien werden mit der jeweiligen:
Die Bewertung des Angebotes erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: Technische Ausführung (: 45
ZK1.1: Ausführung der Komponenten (Teilgewichtung 30%, Mindestnote 3.0).:
ZK1.2:Funktionalität des Systems und dessen Bedienung (Teilgewichtung 15%, Mindestnote 3.0).:
ZK2: Angebotspreis (: 35
ZK2.1:Investitionskosten (inkl. Optionen), abzüglich Rabatt und Skonto, ohne MWSt. (Teilgewichtung 25%, keine Mindestnote).:
ZK2.2:Betriebskosten (Lebenszyklus 25 Jahre) (Teilgewichtung 10%, keine Mindestnote):
ZK3: RAMS (Reliability, Availability, Maintenability and Safety) (: 10
ZK3.1: RAMS-Dokumentation (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
ZK3.2: Konzept Wartung, Reparatur (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
ZK4: Vorgesehene Nachweise / Prozesse Ausführung (: 10
ZK4.1: Nachweisführung für die Komponenten und deren Prüfungen (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
ZK4.2: Prozesse der Ausführung bis zur Abnahme (Teilgewichtung 5%, keine Mindestnote).:
- Bewertung der Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt auf Basis der Angaben in den Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie die Unternehmergespräche berücksichtigt.:
- Bewertung des Preises:
Das tiefste Angebot (Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWSt.) erhält die Note 5. Ein um 40% teureres Angebot und alle darüber liegenden Angebote erhalten die Note 1. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert (mit Zwischenschritten von 0.1). Ausgeschlossene Offerten werden bei der Bewertung des Angebotspreises der verbleibenden Offerten nicht berücksichtigt.:
- Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene der Unterkriterien.:
Die Bewertungsnoten aller Unterkriterien basieren auf einer Skala von 1 bis 5 (1 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Unterkriterien 1.1 und 1.2 muss mindestens die Note 3 erreicht werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Eine ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
- Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Unterkriterien werden mit der jeweiligen:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Faculté de médecine de l’Université de Genève, Bioimaging Core Facility, centre médical universitaire (CMU)

street: rue Michel-Servet 1


IBC Insurance Broking & Consulting SA

street: bvd Helvétique 31, CP 3327


Pool V Lp2 architectes

street: 38 bis rue du Môle


title: BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

description: -Sanierung Schulanlage Bachmatten -Neubau einer Sporthalle -Innere Malerarbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Der Zuschlag erfolgt aufgrund der Bewertung der nachfolgenden Zuschlagskriterien. Das Ergebnis dieser Bewertung ist eine Rangliste mit entsprechender Punktezahl. Der Wettbewerbs-beitrag bzw. das Angebot mit der höchsten Punktezahl erhält den Zuschlag. Mit folgenden qualitativen und ökonomischen Zuschlagskriterien wird das Angebot bewertet::
ZK 1:Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2:Fachliche Eignung des Anbieters, Referenzen und Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30
ZK 3:Lehrlingsausbildung: 10
Der Zuschlag erfolgt aufgrund der Bewertung der nachfolgenden Zuschlagskriterien. Das Ergebnis dieser Bewertung ist eine Rangliste mit entsprechender Punktezahl. Der Wettbewerbs-beitrag bzw. das Angebot mit der höchsten Punktezahl erhält den Zuschlag. Mit folgenden qualitativen und ökonomischen Zuschlagskriterien wird das Angebot bewertet::
ZK 1:Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2:Fachliche Eignung des Anbieters, Referenzen und Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30
ZK 3:Lehrlingsausbildung: 10


name: Grin Architectes Architecture et Urbanisme SA

street: place St-Etienne 1

Neuhaus Energie SA

street: rue de Lausanne 60


name: Swiss Tropical and Public Health Institute

East and Southern Africa Division, RZ

street: Freiburgstrasse 130

street: Socinstrasse 57


currency: CHF

title: Sanierung Kanalisation Walderstrasse

description: Erneuerung von Entwässerungsleitungen / Kanalisation.

eligibilityCriteria: 11.06.2010 CHF 100.00 Barzahlung, keine Rückerstattung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität: 20
Lehrlinge: 10
Preis: 70
Qualität: 20
Lehrlinge: 10


name: Fondation intercommunale des Communes de Bardonnex, Carouge et Troinex, c/o Résidence les Pervenches, à l'attention de Antoine Dellenbach,14 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge, Suisse

title: Construction d'un établissement médico-social "La réseidence de Drize", Carouge

description: Construction d'un établissement médico-social de 60 lits

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly

description: Fourniture et pose de parquets massifs.

eligibilityCriteria: définies dans cahier des charges.


awardCriteriaDetails:
montant et crédibilité du prix:
organisation du candidat:
références et expérience:
formation:

KM-S Sarra Architectes

street: route de Florissant 114


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Nicolas Janin,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177390, Fax: 0227177218, E-mail:

title: Services d'ingénierie en vue de la réalisation d'un amortisseur de bruit pour avions de type Airbus A321 sur l'aire sud de l'Aéroport international de Genève (AIG)

description: Etudes en vue de la réalisation d'un amortisseur de bruit pour avions de type Airbus A321, y compris dossier d'approbation des plans et étude d'impact environnemental. Réalisation de l'appel d'offre auprès des entreprises et éventuellement dossier d'exécution et suivi des travaux .

eligibilityCriteria: Voir document des conditions administratives de l'appel à candidatures.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Ausbau Muotathalerstrasse, 1. Etappe Gibelhorn: Rodungsarbeiten

description: Als Vorbereitungsarbeiten für den „Ausbau Muotathalerstrasse, 1. Etappe Gibelhorn“ sind von der Lokalität „Bierkeller“ (692'450/206'270) bis zum „Schlattli“ (693’540/205'290) berg- und talseits der Kantonsstrasse insgesamt ca. 85'000 m2 Rodungen auszuführen. Sowohl talseitig als auch bergseitig der Strasse sind Böschungs- und Felsbereiche betroffen. Wegen teilweise sehr steilem Gelände (Felswand) können die Rodungsarbeiten abschnittsweise nur mit Seilsicherung ausgeführt werden. Der Grossteil des angefallenen Holzes ist durch den Unternehmer zu entsorgen. Die Hauptkubaturen betragen: Talseitige Rodungen für Ablaufleitungen in Muota (teilweise mit Seilsicherung) 1'600 m²; Talseitige Rodungen im Böschungsbereich (ohne Seilsicherung) 4'700 m²; Talseitige Rodung im Felsbereich (mit Seilsicherung) 7'000 m²; Bergseitige Rodung im Böschungsbereich (ohne Seilsicherung) 60'000 m²; Bergseitige Rodung im Felsbereich (mit Seilsicherung) 12'000 m².

eligibilityCriteria: 08.12.2010 CHF 100.00 Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Unterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz Unternehmung: 15
Technischer Bericht: 15
Preis: 70
Fachkompetenz Unternehmung: 15
Technischer Bericht: 15


Service des travaux publics

street: rue de la Gare 30


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

street: Fellerstrasse 21


name: FEI Europe B.V., Eindhoven, Zweigniederlassung Zürich

name: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, centre interdisciplinaire de microscopie electronique (CIME)

title: Dossier 1007-3372 / transmission electron microscope for materials science. L'EPFL entend acquérir un microscope électronique à transmission qui sera installé au centre interdisciplinaire de microscopie électronique (CIME). Ce nouveau microscope servira à étudier la micro et nano-structure ainsi que la composition chimique d’échantillon en sciences des matériaux, physique et chimie. Il sera utilisé par un grand nombre d’utilisateurs (~60) ainsi que des étudiants supervisés. Le microscope doit permettre aux utilisateurs de travailler avec une grande efficacité sur leurs échantillons (grand débit, bonne stabilité). Le besoin d’étudier un grand nombre d’échantillons par session (typiquement 4h) requiert un système avec une bonne stabilité mécanique (drift) et électronique (alignements) ainsi qu’un système EDX efficace et rapide. L’instrument doit permettre de réaliser les opérations grâce à une interface utilisateur intégrée qui puisse être adaptée au niveau de training de l’utilisateur et à ses besoins techniques (non exclusivement): analyses de défauts et texture champ clair /champ sombre, diffraction en aire sélectionnée, nano-diffraction. Microscopie analytique: STEM BF/DF/HAADF, EDX rapide et à haute résolutionCrystallographie électronique: spinning star, analyse de texture ("TEM/EBSDé)TEM "haute résolution" image de franges de réseau, analyse de défauts, interfaces, analyse de particules nanométriques. Occasionnellement: refroidissement, chauffage, traction. Optionnel: EELS.

street: bâtiment MXC - station 12

street: c/o BDO AG Fabrikstrasse 50


name: Ville de la Chaux-de-Fonds Par : Gérance des immeubles

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du soumissionnaire:
Qualités techniques du soumissionnaire:

street: rue de la Serre 23


name: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)

title: Teilnehmer/innen-Befragung zu den eidgenössischen Prüfungen und den vorbereitenden Kursen

description: En 2007 et 2008, sur mandat de l'OFFT, une première enquête a été menée auprès des étudiants de la formation professionnelle supérieure. Les résultats ont été analysés et résumés dans un rapport. Pour l'essentiel, l'enquête a porté sur les caractéristques économiques et socio-démographiques des étudiants, sur leurs attentes par rapport aux études, les raisons les ayant poussés à choisir telles études, l'évaluation des études, le temps investi dans les études, les coûts des études et les différentes sources de financement des études. La première enquête a été menée de manière ciblée dans un nombre restreint de professions sélectionnées, tout particulièrement dans celles attestant d'un nombre élevé de diplômes. Sur la base de cette première enquête, une seconde enquête doit être lancée auprès de candidats aux examens fédéraux (examens professionnels et examens professionnels supérieurs) en vue d'améliorer la représentativité. Le mandat comprend les parties suivantes: - élaboration de l'enquête, - préparation et exécution de l'enquête, - évaluations statistiques, - rédaction d'un rapport. Le cahier des charges mentionne les détails utiles.


title: Photovoltaikanlage Holkraftwerk Basel


name: Association du Centre Intercommunal de Santé l'Oasis, à l'attention de Susan Elbourne Rebet,av. de Bussy 5, 1510 Moudon, Suisse, Téléphone: 021 / 905 97 97, Fax: 021 / 905 97 00, E-mail:

title: Transformation de l’ancien Hôpital de Moudon en EMS

description: Transformation de l'ancien hôpital en EMS et assainissement de l'enveloppe du bâtiment : Coût des travaux CFC 1-4 fr. 8'000'000 Bâtiment de 14'430 m3 (volume bâti) Surface de plancher de 4'430 m2, dont 3'800 m2 sont utilisées par l'EMS. La surface utile concernée par les travaux est d'environ 2'400 m2.

eligibilityCriteria: Respect de la loi sur les marchés publics, de son règlement d'application et des conventions collectives en vigueur dans le Canton de Vaud.


name: Alpiq Intec Romandie SA,Rte du Jura 49C, 1700 Fribourg, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Florence Ecklin Fankhauser,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 323 20 20, Fax: +41 31 324 15 61, URL www.armasuisse.ch

description: CFC 257.0 Installations de défense incendie Sprinkler

description: CFC 250.0 Installations sanitaires

description: CFC 231.0 Tableaux électriques

description: CFC 230.0 Installations électriques CFO/CFA

description: CFC 223.0 Protection contre la foudre

description: CFC 215.1 Echafaudages

description: CFC 213 Construction en acier

description: CFC 211 travaux de l’entreprise de maçonnerie, béton armé et démolition

description: CFC 113.0 Travaux de décontamination des bâtiments

title: Grolley FR Centre Logisitique et Infrastructure, 1ère étape

description: Assainissement de l’enveloppe des bâtiments AE et AC, mise à jour des installations techniques, démolition de la moitié du bâtiment AE pour la construction d’un magasin grande hauteur. Lot 1, CFC 113, 211, 213, 215, 223, 230, 231, 250, 257.

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d’exiger des cautions et/ou des garanties


title: Fussballplatz Schelmengrueb; Kunstrasenplatz

description: Neubau Kunstrasenplatz Tiefbau-/Strassenbauarbeiten, inkl. Kunstrasensystem Fläche 7'420 m2, zuzüglich Erschliessungsflächen sowie Bauarbeiten für Werkleitungen

eligibilityCriteria: Erfahrung im Tiefbau, Strassenbau und Sportplatzbau. Es müssen zwingend alle drei Leistungsverzeichnisse (Sportanlage Unterbau, Kunstrasen verfüllt, Kunstrasen unverfüllt) eingereicht werden.


title: Orgelsubmission St. Jakob

description: Revision und Sanierung der Orgel St. Jakob (Revision, Einbau neuer Setzer mit nötigen Begleitarbeiten, Sanierung Windladen)


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Lehnhaldenstrasse

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 1'470 - Belagsaufbruch: m2 3'120 - Planum: m2 2'80 - Kiesgemische: t 3'200 - Beläge: t 865 - Grabenaushub: m3 170 - Strassenabläufe: St 18

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur

title: Simplon-Tunnel: Elektro-Planerleistungen

description: Prestations de planification (génie électromécanique) pour la conception (reprise de la PAP, projet de l’ouvrage, appel d’offres, projet d’exécution, exécution de l’ouvrage, mise en service) de l’amélioration des mesures d’autosauvetage, la mise en conformité des installations de câbles 132 kV, la mise en conformité des chemins de câbles et des installations à moyenne tension 50 Hz. Le projet est divisé en 9 modules. Seulement les 3 modules suivants font partie intégrante du présent appel d’offres : Module 1Mesures d’autosauvetage Module 6Tension moyenne 50 Hz (électro.) Module 9Câbles 132 kV, tunnel 1&2 (électro.)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand der Kriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1) Fachliche Erfahrung, Qualifikation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen im Bereich von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen in Tunnels und Bahnbau,: 50
2) Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität,: 30
3) Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt, Lösungsansätze, Terminprogramm; Plausibilität der Problemerfassung,: 20
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 300 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet. Die Bewertung der qualitativen Kriterien erfolgt anhand folgender Bentotungsskala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben keinen Bezug auf das Bauvorhaben aufweisen:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5.0 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand der Kriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1) Fachliche Erfahrung, Qualifikation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen im Bereich von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen in Tunnels und Bahnbau,: 50
2) Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität,: 30
3) Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt, Lösungsansätze, Terminprogramm; Plausibilität der Problemerfassung,: 20
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 300 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet. Die Bewertung der qualitativen Kriterien erfolgt anhand folgender Bentotungsskala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben keinen Bezug auf das Bauvorhaben aufweisen:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5.0 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:


name: SKM Sekundarschule Kreis Marthalen Schaffhauserstrasse 28

title: Neubau Doppelturnhalle

description: Neubau Doppelturnhalle mit Garderoben, Nebenräume und unterirdischer Verbindung zu bestehendem Schulhaus.


title: Verbindung Widum bis Stadtmitte, Personenunterführung SBB, Rad- und Gehweg, Entsorgungsanlage

description: 121 Sichern, Verstärken, Verschieben Einschieben der auf Platz vorfabrizierten Unterführung (PU) in den Bahndamm der SBB - Strecke Wetzikon - Pfäffikon ZH in Sonntags- und Nachtarbeit am 24./25. Juli 2011 1 Stk 151 Werkleitungen Rohrblock EW 400 ml 162 Baugrubenabschlüsse Spundwände für Entsorgungsanlage 260 m2 211 Erdarbeiten Aushub im Bahndamm für PU in Sonntagsarbeit 950 m3 Abtrag für Trasse Rad- und Gehweg 1100 m3 Hinterfüllen Bauwerk PU im Bahndamm in Sonntags- und Nachtarbeit (Geröllbeton, Geröll) 350 m3 Schüttarbeiten für Trasse Rad- und Gehweg 3000 m3 221 Fundationsschichten Oberbau Rad- und Gehweg 1450 m3 223 Belagsarbeiten Walzasphalt AC T, Beläge Typ N 620 to 237 Entwässerungen Sickerleitungen, PE DN 250 400 ml 241 Ortbeton / Vorfabrikation für PU Schalungen 400 m2 Beton, Sorte T4 110 m3 Bewehrungen 17 to

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Bauunternehmung


name: Röm.-kath. Kirchgemeinde Aesch, Birmensdorf, Uitikon

title: Sanierung Kirchenzentrum St. Martin, Birmensdorf ZH

description: Bedachungsarbeiten als komplette Leistung Spenglerarbeiten, Blitzschutz, Bedachungsarbeiten, Oberlichter


title: Ch. de Bellevue , commune de Lausanne

description: Remplacement des conduites d'eau, de gaz et d'électricité. Travaux de génie civil (fouille), réfection de chaussée et création d'un trottoir.

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au registre du commerce


name: Grisoni-Zaugg SA,Chemin de La Veyre-d'En-Haut D10, 1806 Saint-Légier La Chiésaz, Suisse

name: Direction de l'architecture et des infrastructures, à l'attention de DAI - Direction de l'architecture et des infrastructures, ville de Vevey,CP, rue du Simplon 16, 1800 Vevey 2, Suisse, Téléphone: 021 925 52 83 / 84, Fax: 021 925 52 70, E-mail:

title: Collecteurs Moulins / Entrepôts / Deux-Gares / St-Antoine

description: Mise en séparatif des collecteurs communaux / Assainissement de l'infrastructure et de la superstructure routière / Aménagements urbains

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions du cahier des charges


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions

awardCriteriaDetails:
Qualité économique globale de l'offre:
Concept architectural:

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983

Zanini architecture

street: rue du Pré-Naville 1


name: Sedelec SA + Arnold SA,Sedelec SA - 1, rue Blavignac, 1227 Carouge, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Réfection de la Plaine de Plainpalais (903P1L)


title: N2 EP 28 Gentilino – Lamone. Direction locale des travaux (DLL) pour tronçon d’autoroute et ouvrages d’art (en beton armé et rénovation).

description: Entre le 14.03.2011 et le 31.10.2011 est prévue la première phase des travaux de rénovation du tronçon de l’autoroute EP 28 Gentilino – Lamone dans la zone des bretelles de l’échangeur Lugano nord. Les bretelles susmentionnées sont situées entre le km 28.200 et le km 28.900. ll s’agit d’un projet global de conservation du tracé de l’autoroute, en particulier la rénovation des couches de revêtement bitumineux et la réfection des ouvrages en béton (partie supérieure). Ce contrat règle les tâches de la direction locale des travaux pour les ouvrages suivants: Entrepreneur . - Canalisations et structures de traitement de l’eau. - Canalisations souterraines et regards de visite. - Réfection des ouvrages en béton. Enrobé bitumineux. - Couches de fondation de la route. - Revêtements du sol en enrobé bitumineux. - Bordures, canaux et connexion aux canalisations. Barrières de sécurité. - Barrières de sécurité métalliques et murs de protection en béton armé. Signalisation du chantier et définitive. - Signalisation provisoire coordonnée avec l’exercice routière (horizontal, vertical, barrières de protection et accès). - Signalisation horizontale et verticale définitive. La direction des travaux des infrastructures électromécaniques (BSA) ne fait pas partie du présent contrat. Le suivi environnemental de chantier (Accompagnamento ambientale dei lavori, AAL) et géotechnique est effectué par des tiers spécialistes. La direction locale des travaux «Team DLL» a le devoir et la responsabilité de coordonner et contrôler que les travaux soient exécutés selon le contrat. La DLL diriges les travaux des entreprises de sorte que les ouvrages soient réalisés à la perfection, selon le projet et dans le respecte des exigences contractuelles en termes de coût, de temps et de la qualité.

eligibilityCriteria: Conformemente a quanto previsto nella documentazione d'appalto.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Neubau Strafjustizzentrum SJZ, Grenzacherstrasse 6, Muttenz BKP 201 / Baugrubenaushub

description: Auszuführende Arbeiten: Aushub: ca. 13100 m3 Rühlwand: ca. 650 m2 Anker: ca. 75Stk. Hinterfüllung: ca. 6000 m3 Gehöz/ Hecken: ca. 2600 m2 Bäume: ca. 19 Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Referenzen Unternehmung: 20
ZK 3: Qualifikation des Schlüsselperson: 10
ZK 4: Umsetzungskonzept: 10
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Referenzen Unternehmung: 20
ZK 3: Qualifikation des Schlüsselperson: 10
ZK 4: Umsetzungskonzept: 10


title: Syndicat d'améliorations foncières d'Engollon REFECTION DES DRAINAGES

description: Construction de nouveaux collecteurs et de nouveaux drainages Réfection de collecteurs et de drainages existants Etablissement d'un fossé Evacuation des eaux de chemins agricoles

eligibilityCriteria: Voir Conditions particulières


name: Service des ponts et chaussées Section routes cantonales

street: rue Saint-Maurice 7b


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost

title: Kälteanlagen DML Abschnitt 2, Bhf Löwenstrasse, Zürich

description: Lieferung und Montage der kompletten Kälte-Installationen (Erweiterung ab bestehender Kältezentrale, Rohrleitungen, Unterstationen, Kälteverteilung, Apparate und Armaturen usw.) im neuen Durchgangsbahnhof Teil West und Ost einschliesslich der Kommerzzonen Halle Löwenstrasse. Hauptmengen: Teil West (TP 4 + 6) inkl. Perrongeschoss: Summe Kälteleistung Teil West ca. 388 kW, Unterstationen mit Apparaten und Armaturen. Kälteverteilung für diverse Kältegruppen wie Umluftkühlgeräte, Lüftungsanschlüsse, usw. Teil Ost (TP 3,5,7,8) inkl. Südwesttrakt: Erweiterung der Kältezentrale (Erzeugung bestehend) mit Kältegruppe Löwenstrasse mit ca. 1'215 kW Kälteleistung. Summe Kälteleistung Teil Ost ca. 827 kW, Unterstationen mit Apparaten und Armaturen. Kälteverteilung für diverse Kälte-gruppen wie Umluftkühlgeräte, Lüftungsanschlüsse, usw.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Qualifikation und Erfahrung der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Gewicht 50%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Zwei Referenz pro Person von erfolgreich durchgeführten Aufträgen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter Stellvertreter, Chefmonteur, Chefmonteur Stellvertreter), in vergleichbarer Position und vergleichbarer Komplexität.:
2. Der Grösse des Auftrages entsprechend geplanter Per-sonaleinsatz, hinsichtlich Umfang und Gleichzeitigkeit der Arbeiten (Gewicht 30%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis:
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe. Dargestellte Zusammensetzung der Montageequipen (Organigramm oder Mitarbeiter-Listen der Arbeitsgruppen), aufgeteilt auf die Teilprojekte WEST: TP 4+6 sowie OST: TP 5, 5a, 7, 7a und 8. Konzept einer unternehmerbezogenen Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
3. Termineinhaltung (Gewicht 20%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Bestätigung der Bauprogramme ge-mäss Register B, Beilage 5 + 6, unter Einbezug des Logistikkonzeptes Beilage 7, mit entsprechendem Schreiben.:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (= sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist .Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Qualifikation und Erfahrung der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Gewicht 50%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Zwei Referenz pro Person von erfolgreich durchgeführten Aufträgen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter Stellvertreter, Chefmonteur, Chefmonteur Stellvertreter), in vergleichbarer Position und vergleichbarer Komplexität.:
2. Der Grösse des Auftrages entsprechend geplanter Per-sonaleinsatz, hinsichtlich Umfang und Gleichzeitigkeit der Arbeiten (Gewicht 30%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis:
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe. Dargestellte Zusammensetzung der Montageequipen (Organigramm oder Mitarbeiter-Listen der Arbeitsgruppen), aufgeteilt auf die Teilprojekte WEST: TP 4+6 sowie OST: TP 5, 5a, 7, 7a und 8. Konzept einer unternehmerbezogenen Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
3. Termineinhaltung (Gewicht 20%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Bestätigung der Bauprogramme ge-mäss Register B, Beilage 5 + 6, unter Einbezug des Logistikkonzeptes Beilage 7, mit entsprechendem Schreiben.:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (= sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist .Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics


SD Société de gestion et conseils SA

street: Place Chauderon 3 - CP 7411

CFA ingénieurs conseils SA

street: avenue de la Promenade 4


name: Département Transport Equipement et Environnement (DTEE)

title: Réalisation: Déplacement de la route et la ligne de chemin de fer Zen Hohen Flühen Lot-Nr. 3020

description: Abbruch und Transporte: 4’800 m3 Aushubarbeiten: 48’200 m3 Aushub Schachtfundation Galerie: 8’050 m3 Materialaufbereitung: 25'000 m3 Dammbau: 132'000 m3 Schüttmaterial liefern für Damm: 50'000 m3 Ab-, Hin- und Rücktransporte: 88'300 m3 Schachtfundation Galerie: 16 St Filterbrunnen: 600 m Wasserhaltung Anz. Pumpen / Wochen: 720 h Verankerungen: 5’000 m Mikrobohrpfähle: 3'200 m Kiessand: 23'000 m3 Kabelschutzrohre: 16'400 m Randsteine: 600 m Belag: 5'250 t Kanalisation, Entässerungsleitungen: 4'150 m Schächte: 100 St Stützkonstruktion Terra-Stone / Terra - Mur: 6'200 m2 Lagebewehrung Damm: 72’000 m2 Blockwurfmauern: 1'750 m3 Schalungen: 34'500 m2 Bewehrungen: 2'300 t Beton: 15'550 m3 Schachtfundament Beton: 4'750 m3 Vorfabrizierte Elemente, liefern + versetzen: 156 t

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Ausbau und Sanierung Dorfplatz und Höflistrasse, Gesamtfläche Beläge: ca. 1'900 m2, Granitsteinbänder und Granidtsteinrinnen: ca. 700 m1

description: Werkleitungen, Strassenbau und Belagsarbeiten


title: Neubau Pflegezentrum Roswitha, Pfäffikon


title: - Réaménagement de la route et des carrefours : 2000 m2 - Canalisations (diamètre 200 à 500 mm) : 104 m - Conduite d´eau : 190 m - Nouveaux tubes pour services

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites par courrier, fax ou courriel à l´adresse ci-dessus jusqu´au 01.03.2010 - 18h00 recevront le dossier d’offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


name: Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration, service de la sécurité civile et militaire

street: rue des Casernes 40


name: Romaine de Kalbermatten - Architecte EPF/SIA, à l'attention de Romaine de Kalbermatten,Rue Musy 10, 1207 Genève, Suisse

description: CFC 272 - Ouvrages métalliques

description: CFC 273.4 - Portes coupe-feu en bois

title: Cycle d'orientation de la Florence

description: Travaux de construction dans le cadre de la rénovation, des transformations et de l´agrandissement du CO Florence. La surface bâtie représente 9135 m2 pour une surface de parcelle de 20035 m2. La surface brute existante est de 14544 m2 qui sera complétée de 3060 m2 de nouvelles surfaces brutes.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires suisses qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles, selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01).


title: BKP 273.02 Innentüren aus Holz (Turnhalle)

description: -Sanierung Schulanlage Bachmatten -Neubau einer Sporthalle

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: BECO Economie Bernoise, Service de l'emploi LMMT

awardCriteriaDetails:
Z1 concepts max. de points 80:
Z2 institution et infrastructure max. de points 40:
Z3 personnel max. de points 120:
Z4 prix max. de points 160:

street: Lagerhausweg 10 / Postfach 730


name: Sieber Cassina + Partner AG,Fliederweg 10, 3007 Bern, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse I,Holzikofenweg 36, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 325 55 96

title: Préparation de l'aire de Meielen, à Zollikofen (BE), incluant l'assainissement des sites contaminés et des mesures de décontamination et de démolition

description: Auf dem Areal Meielen in Zollikofen BE sollen neue Verwaltungsgebäude des Bundes erstellt werden. Dazu wird durch das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL als Bauherr ein zweistufiger Gesamtleistungswettbewerb durchgeführt. Das endgültige Bebauungskonzept ist noch nicht festgelegt. Die Realisierung der Neubauten erfolgt in mehreren Etappen. In der 1. Etappe wird das Baufeld B im südlichen Teil des Areals überbaut. Der südliche Teil des Areals (Baufeld B) wurde jahrzehntelang als Lager- und Umschlagplatz für Treibstoffe (ehem. Tanklager der AGROLA) genutzt. Diese Aktivitäten haben zu erheblichen Verunreinigungen im Untergrund (Feststoff und Grundwasser) geführt, insbesondere mit Diesel/Heizöl und Benzin. Der stark belastete Teil des Areals ist als sanierungsbedürftig gem. AltlV zu beurteilen. Der nördliche Teil (Baufeld A) grenzt an SBB-Areal, auf dem Treibstoffe umgeschlagen wurden. Im Bereich des SBB-Areals wurden Verunreinigungen festgestellt und teilweise saniert. Als Vorbereitung für die Arealüberbauung sollen die bestehenden Bauten rückgebaut und belastetes Material entfernt werden. Der Beauftragte erbringt alle notwendigen Leistungen zur Planung und Ausführung der Arealbereitstellung, welche neben der Altlastensanierung auch Dekontaminierungs- und Abbruchmassnahmen umfasst. Beschaffungsgegenstand sind Generalplanerleistungen für die Altlastensanierung des Areals Meielen Nord in Zollikofen. Die Leistungen sind gemäss SIA 112 LM (Ausgabe 2002 / 3 Auflage 3) für folgende Module zu erbringen: - Phase 21 Projektdefinition - Phase 31 Vorprojekt - Phase 32 Bauprojekt - Phase 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt - Phase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (offenes Verfahren nach GATT/WTO) - Phase 51 Ausführungsprojekt - Phase 52 Ausführung - Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss Das Mandat zur Projektierung und Ausführungsüberwachung der Gesamtsanierung richtet sich an einen Generalplaner oder ein Generalplanerteam aus den Bereichen: - BKP 290 Gesamtleiter als Gesamtkoordinator (Federführung mit Generalplanerfunktion) - BKP 296 Altlastenspezialist / Geologe (Planung und Controlling)

eligibilityCriteria: Sans indications


title: Renaturierung Emme, Altisberg (GEWISS) Km 6.392 bis Km 7.692

description: Renaturierung Emme beim Altisberg. Einseitige Aufweitung des Flussprofils mit entfernen des bestehenden Blockverbaus und Blockleitwerke zur Wie-derverwendung. Mit den entfernten Blöcken wird auf ei-ner Länge von ca. 300 m ein neuer Uferschutz, zurück-versetzt im Schachen, erstellt. Auf einer Länge von ca. 1‘400 m wird der Hochwasserschutzdamm erhöht mit dem anfallenden Aushubmaterial. Entlang des Fabrik-kanals wird mittels einer neuen Mauer aus Stahlstützen und Holzbohlen der HW-Schutz gewährleistet.

eligibilityCriteria: 09.08.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 75
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Termine, Ablaufprogramm: 10
Angebotspreis: 75
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Termine, Ablaufprogramm: 10


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Verkehr

title: Gelterkinden, Hochwasserschutz Eibach Baumeisterarbeiten Wasserbau / Tiefbau

description: Hauptmengen Wasserbau (Hochwasserschutz) - Betonabbruch / Mischabbruch ca. 800 m3 - Abhumusierung ca. 200 m3 - Gelb- oder Recyclingkies Typ B ca. 1‘200 m3 - Birsschotter 32/200 ca. 500 m3 - Schroppen 100/300 ca. 250 m3 - Schwarzwaldgranit ca. 3‘000 to - Jurakalksteine (Quaderförmig) ca. 250 to - Aushubmaterial ca. 5‘750 m3 - Schalung für Ufermauern ca. 2‘230 m² - Bewehrung für Ufermauern ca. 52‘000 kg - Beton für Ufermauern ca. 1‘350 m3 Hauptmengen Neubau Brücke Balkenweg - Aushubarbeiten ca. 135 m3 - Schalung ca. 270 m2 - Bewehrung ca. 11‘900 kg - Beton ca. 95 m3 - Gussasphalt ca. 26 to - Belagsarbeiten ca. 130 to Hauptmengen Leitungsumlegung - Aushubmaterial ca. 630 m3 - Leitungsbau DN 315 – 1‘000 mm ca. 260 m1 - Normschächte ca. 13 Stk - Ortbetonschächte ca. 1 Stk - Hüllbeton ca. 75 m3 - Betonkies 0/16 ca. 20 m3 - Mergel- oder Recyclingkies 0/80 ca. 550 m3 - Belagsarbeiten ca. 150 to

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenlogistik, Baustellenorganisation: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenlogistik, Baustellenorganisation: 30


name: ARGE Marti AG / R. Wirz AG / c/o Marti AG Pratteln

name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen Kreis 1

title: Bottmingen Oberwilerstrasse, Erneuerung Fahrbahn, Trottoir und Bushaltestellen Tiefbauarbeiten

description: - Abbruch Beläge ca. 1‘300 m3 - Kofferung ca. 3‘750 m3 - Neue Sammler / Einläufe ca. 35 Stk - Neue Kandelaberfundamente ca. 30 Stk - Neue Randabschlüsse ca. 2‘000 m1 - Neue Beläge (ACF,ACT,AC,MR8) ca. 2‘700 to - Leerrohre EBM/Swisscom/LSA ca. 500 m1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30


name: Stadt Illnau- Effretikon, Abteilung Tiefbau

title: Instandsetzung Wattstrasse Effretikon Tief-, Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten

description: Instandsetzung Strassenoberbau inkl. Gehweg und Neugestaltung Knoten, Anpassung der Strassenentwässerung, Neubau der Entwässerungsleitungen im Trennsystem inkl. Erstellen von Spezialschächten, Ersatz der Wasserleitung, Ersatz der öffentlichen Beleuchtung, Rohrinnensanierungen inkl. teilweiser Neubau Erdgasleitungen. Erstellen einer provisorischen Zufahrt inkl. Ausstellnische. Tiefbau- und Belagsarbeiten (Ausmass fest) Aushub: 3500m3 Belagsabbruch: 3'000m2 Transporte: 7'500m3 Auffüllmaterial: 1'700m3 UG OC85 0/45: 1'000m3 Abschlüsse: 1'000m' Hüllbeton: 500m3 Kanalisationsleitungen: 600m' Belagsarbeiten: 750t

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions


name: l'Etat de Genève, représenté par le Centre des technologies de l'information (CTI-DCTI)

street: 64-66 rue du Grand-Pré, case postale 2285

HRC Synoptic SA

street: 50 avenue de la Praile


name: Carrelages SM SA,Rue Félix-Bovet 26a, 2015 Areuse, Suisse

name: Architectes associés Philippe Langel SA arch. dipl. EPFL/SIA - ForBAT SA, à l'attention de Philippe Langel,rue de la Côte 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 968 56 15, Fax: 032 968 56 10, E-mail:

title: Amélioration des structures et augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de détention de La Promenade (EDPR)

description: Revêtements de sols et de parois en carrelages

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Armasuisse achats et cooperations CC OMC

street: Wankdorfstrasse 2


title: Projekt WINGEVER: Ausbreitung von iGEKO als Geschäftsverwaltungslösung in der Stadtverwaltung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt

title: H 8, Strassenentwässerung Schwyzerbrugg, Bennau

description: Neubau einer Meteorentlastungsleitung und einer Strassenentwässerungsleitung inkl. Schlammsammlern sowie Erstellen von Randabschlüssen entlang Grundstücksgrenzen inkl. Belagsarbeiten Randabschlüsse ca. 400 m Beläge ca. 600 to Aushub ca. 800 m3 Rohrleitungen ca. 390 m Kieslieferungen ca. 650 m3 Kontrollschächte und Schlammsammler ca. 18 Stk

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:
Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:


name: Kanton Wallis Departement Verkehr, Bau und Umwelt

title: Wereya Vorschüttung Ost / L06621 A9 / Verbindungsstrasse Visp West

description: - Vorschüttung der Zufahrtsrampe zur neuen Vispabrücke mit Erstellung einer Stützmauer seitens geplantem Rhonebett - Einbau von Messgeräten zur Überwachung

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Umbau Bahnhof Giswil, Baumeister- und Gleisbauarbeiten

description: Der Bahnhof Giswil soll kundenfreundlich und behindertengerecht umgebaut werden. Alle Mittelperrons werden abgebrochen und durch neue ersetzt. Ebenfalls werden Gleisanlagen abgebrochen bzw. verschoben. Der zukünftige Zugang zu den Mittelperrons erfolgt über eine Unterführung. Auf dem gesamten Areal sind Gleis- und Fahrleitungsanpassungen nötig. Die Unterstände auf der dem Bahnhofsgebäude gegenüberliegenden Seite werden abgebrochen. Es wird eine neue Remise mit einer Blocksteinmauer zum Berggleis gebaut. Das Projekt „Umbau Bahnhof Giswil“ beinhaltet: •Rückbau von Gleisanlagen •Rückbau Perronanlagen •Rückbau von diversen Gebäuden •Erstellen neuer Gleisanlagen •Anpassung Hausperron •Neubau von zwei Mittelperrons •Neubau einer Blocksteinmauer

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


awardCriteriaDetails:
Montant TTC offert:
Crédibilité du montant TTC offert:
Certification du soumissionnaire (ISO 9001 pour 2 %, ISO 14001 pour 2 %, OHSAS 18001 pour 1 %):
Organigramme du soumissionnaire lié à l'objet:
Qualification et nombre d'années d'expérience du chef de chantier du soumissionnaire:
Références similaires du chef de chantier du soumissionnaire depuis le 1.1.2000:
Planning intentionnel du soumissionnaire:
Effort en faveur des apprentis depuis le 1.1.2000:
Références similaires du soumissionnaire depuis le 1.1.2000:
Référence du soumissionnaire en matière de Plan Hygiène et Sécurité pour un objet réalisé depuis le 1.1.2005:

Groupe de mandataires Plexus

street: Rte de Morat 8


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

awardCriteriaDetails:
C1. Prix:
C2. Qualité de l'équipement et de l'exécution:
- Aptitude des matériaux utilisés:
- Exécution technique (rapport technique):
- Concept adapté par rapport au EMV:
- Compréhensibilité, intégralité, traçabilité des documents:
C3. Organisation:
- Programme des travaux avec indications d’optimisation:
- Connaissance techniques et disponibilité des personnes clés:
- Organisation du projet:
- Organisation du piquet:
C4. Concept de gestion de la qualité:
- Procédé de qualité, gestion de la qualité:
Evaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point.:
Entre deux, l’évaluation est linéaire.:
Notation des autres critères d'attribution:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes de 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = mauvais; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = insuffisant; informations sans lien avec le projet / réalisation partielle des exigences du projet:
3 = suffisant; correspond aux exigences minimales de l’appel d’offres:
4 = bien; va au-delà des exigences minimales de l’appel d’offres:
5 = très satisfaisante; excellente qualité, haut degré d’innovation:
Calcul des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41


title: Travaux de construction pour conduites

description: Bauarbeiten für Werkleitungen - Aushub: 620 m3 - Materiallieferung: 560 m3 - Auffüllung Kiessand 1: 310 m3, fest - Auffüllung Sand gewaschen: 250 m3, fest - Spriessung: 590 m2 - Beläge: 250 t

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100


title: Haltestelle Schiffbau Aufzugsanlagen (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Lieferung und Montage vandalensicherer Aufzugsanlagen inkl. Vollwartung. Bausumme ca. Fr. 0.7 Mio.

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Spitalzentrum Biel AG, à l'attention de M. Markus Graf,Vogelsang 84, 2501 Biel-Bienne, Suisse

description: Revêtements extérieurs (en plaque ciment fibre et isolation thermique)

description: Fenêtres et portes extérieures en métal léger

description: Fenêtres en bois et métal

description: Etanchéités souples (toiturees plates) et ferblanterie

description: Luminaires

description: Portes et vitrages intérieures en métal (partiellement cadre en acier chromé)

description: Portes intérieures en bois (partiellement cadre en acier chromé)

description: Réorganisation et agrandissement de l'aile d'économie en trois étapes suivantes de août 2010 jusqu'à l'été 2013. 1ière étape: agrandissement de l'aile d'économie 2ième étape: réorganisation de l'aile d'économie existante 3ième étape: réorganisation de l'aile d'économie existante partie Ouest


name: Centrale commune d’achats du Canton de Genève (siège de Grafous)

street: rue du Stand 15

Stewo International AG

street: Entlebucherstrase 38


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Wanderweg unterhalb Tiefenaubrücke

description: Wanderweg erstellen im Rutschgebiet

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet eine obligatorische Begehung statt am Montag, 8. März 2010 um 14.00 Uhr. Treffpunkt: Baustelle unterhalb Tiefenaubrücke, linkes Aareufer (s. Situationsplan). Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Fachkompetenz Schlüsselperson: 20
Vorgehensvorschlag: 10
Technische Kriterien: 10
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5-8x(Ai-Ao)/Ao:
Preis: 60
Fachkompetenz Schlüsselperson: 20
Vorgehensvorschlag: 10
Technische Kriterien: 10
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5-8x(Ai-Ao)/Ao:


title: Thermoréseau Monthey & Collombey-Muraz LOT 2010.1 : Tuyauterie tronçon SATOM - S2

description: Fourniture et pose de conduites pré isolées en fouilles pour le réseau principal de chauffage à distance d'une longueur d'env. 1'700 m'; Fourniture et pose de conduites pré isolées en fouilles pour le réseau de densification et les raccordements particuliers de chauffage à distance d'une longueur d'env. 300 m'; installations dans chambres en béton armé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles mentionnées dans les documents d'appel d'offres.


Transports publics fribourgeois

street: rue Louis d'Affry 2, case postale 1536

SCHÖMA Lokomotiven Maschinenfabrik GmbH

street: Hindenburgstrasse 50, Postfach 1509

countryName: DE


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte, Programm-Projekte und Neat Ingenieurbau und Umwelt

street: Zentralstrasse 1, Postfach 4267


name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse

title: Appel d'offres public pour l'équipement informatique de l'Etat de Genève : acquisition d'une solution logicielle de gestion de parc informatique

documentType: cancellationDetails

description: L'Etat de Genève souhaite acquérir une solution logicielle de gestion de parc informatique (ci-après "la solution") existante sur le marché. L'objectif de la solution recherchée est d'administrer le parc Poste Utilisateur Ubuntu Pédagogique (Département de l'Instruction Publique - DIP), connecté au réseau cantonal et appartenant à l'Etat de Genève. Cette solution devra permettre de gérer les images de disque, de gérer les paquets et méta-paquets (gestion des applications), de gérer l'inventaire et de gérer à distance les postes de travail.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Sanierung und Erweiterung Schulanlage Rapperswil BE: Holzbau

description: BKP 214: Montagebau in Holz

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: ContiTech LuftfederSysteme GmbH,Philipsbornstrasse 1, 30012 Hannover, Allemagne

title: Soufflet pneumatique

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Gemeindestrasse: Dorfstrasse, Thal; Abschnitt Bruechlistrasse bis Steinlibach-Brücke

description: Strassen- und Betonarbeiten - Beton 1'000 m3 - Aushub / Felsabbau 9'000 m3 - Dammschüttung 18'000 m3 - Fundation, Lieferung 6'000 m3 - Abschlüsse, Lieferung 2'500 m3 - Beläge 3'000 to - Felsvernagelung / -sicherung 500 m2 - Natursteinmauern 600 to


name: Groupe E Connect SA,Rte du Madelain 4, 1753 Matran, Suisse

title: Modernisation de la cabine BT26 au satellite 30

description: Modernisation de la cabine BT en remplacant l'ensemble des tableaux de distribution principal et secondaire


title: H.Z 340 SKG (SicherheitsKontrollGebäude)

description: Innentüren aus Holz mit Stahlzargen, inkl. teilweise elektrotechnische Ausstattung ca. 130 Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten, Angebotspreis: 50
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 10
Termineinhaltung: 20
Auftragsverständnis: 20
Kosten, Angebotspreis: 50
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 10
Termineinhaltung: 20
Auftragsverständnis: 20


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Foyer d'éducation Prêles; Etape II - nouvelle construction; CFC 214

description: CFC 214 charpente bois, fenêtres en bois

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les soumissionnaires vivant à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse.


title: Altersheim Dorflinde

description: Umbau und Instandsetzung


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Stadtentwässerung

title: Kanalisation Schönaustrasse, Kanalisationssanierung mittels Schlauchrelining

description: Kanalisationssanierung mittels Schlauchrelining: ca. 360 m Hauptleitung Ei 500/750 mm ca. 355 m Grundstückanschlussleitungen (32 Stück)

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Pressebüro - Fotostudio Christoph Hoigné

awardCriteriaDetails:
Qualité de l’offre:
Prix et coûts:
Sensibilité politique:
Respect de la structure de l’offre:

Section campagnes

street: Schwarzenburgstrasse 165

street: Allmendstrasse 24


name: Bureau d'Etudes Vincent Becker Ingénieurs SA, à l'attention de M. Di Pietro,Rue de la Gare 13, 2074 Marin-Epagnier, Suisse, Téléphone: 032/724.34.13, Fax: 032/724.39.82, E-mail:

title: Syndicat d'améliorations foncières d'Engollon CONSTRUCTION DE CHEMINS AF

description: Dépotoirs 55 pièces Chemins en béton 2'300 m Chemins en chaille 2'500 m Chemins herbeux 240 m Chemins à renforcer 730 m Chemins à démolir 1'400 m

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34 alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Tiefbau- und Belagsarbeiten

description: Hauptmengen: Aushub Werkleitungen 350 m3 Aushub Strassen- und Wegebau 550 m3 Kiessand 1150 m3 Abschlüsse 1300 m Bit. Beläge 500 t Felsaushub Kanalisation 650 m3 Kanalisationsleitungen (Kunststoff) 425 m Strassenabläufe 12 St Kontrollschächte 13 St

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung: Strassenbaufirma


name: HSSP GmbH Baumanagement + Werkplanung,à l'attention de Andreas Schwilch, Konradstrasse 61, 8005 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 221 40 40, Fax: +41 44 221 40 41, E-mail:

description: BKP 221.4 Fenster und Türen aus Aluminium

description: BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

title: SAW Neubau Alterswohnungen, Seefeldstrasse, Zürich-Riesbach

description: Der Projektperimeter befindet sich im Südosten von Zürich, im Seefeldquartier direkt an der Seefeldstrasse. Entlang der Seefeldstrasse und in der näheren Umgebung befinden sich höhere Gebäude mit Büro-, Gewerbe- und Wohnnutzung, welche hauptsächlich aus der Gründerzeit stammen und oftmals die Typologie eines Blockrands aufweisen. Beidseitig der Seefeldstrasse befinden sich verschiedene vier- bis sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser, welche bis an die Baulinie gerückt sind. Die Grundstücke grenzen unmittelbar an die Werkgasse, welche den Blockrand teilt. Das kompakte Gebäudevolumen setzt sich zusammen aus dem aneinandergebauten Rand- und Hofgebäude. Diese Gebäudesetzung betont einerseits die Werkgasse, welche dadurch eine Aufwertung als Quartier- und Ladenstrasse erfährt und hinterlässt andererseits eine zusammenhängende Hoffläche, welche bestmögliche Besonnung der Alterswohnungen bietet und eine räumliche Klärung gegenüber den anstossenden Nachbargebäuden schafft. Insgesamt 28 Wohnungen mit 2, beziehungsweise 3 Zimmern sind in den Ober- und Dachgeschossen des Rand- und Hofgebäudes angeordnet. Die zentral angeordneten Bäder weisen, nebst Dusche, auch eine Badewanne auf. Balkone ergänzen die Wohnungen mit einem privaten Außen Raum zum Hof. Im Hofgebäude ordnen sich die Wohnungen um einen inneren Erschliessungs- und Installationskern an. Aufgrund der hohen Gebäudetiefe wird die Raumstimmung unter dem Schrägdach mit Oblichtern ergänzt. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller, sowie ein gemeinsam nutzbarer Wasch- und Trockenraum im Untergeschoss. Aufenthalts- und Gewerberäume im Erdgeschoss mit zweiseitiger Belichtung und imposanter Raumhöhe bieten an der Seefeldstrasse eine spannende und flexible Vermietungs- und Ausbaubasis. Für ein Büro mit Verkaufsladen wird der Gewerberaum im Hofgebäude durch die Aufwertung der Werkgasse zusätzlich attraktiv.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale

awardCriteriaDetails:
CA-1: examen des tâches et proposition de solution:
CA-2: examen des tâches et references de l'entreprise:
subdivisé en::
CA-2.1 - tâches et références de la société responsable du génie civil (15 %):
CA-2.2 - tâches et références de la société responsable de l'électromécanique (5 %).:
CA-3: examen des tâches et references des personnes clé:
subdivisé en::
CA-3.1 - chef de projet (5 %):
CA-3.2 - spécialiste génie civil (5 %):
CA-3.3 - spécialiste électromécanique (5 %):
CA-3.4 - autres avantages par rapport au projet (connaissances du système KUBA) (5 %).:
CA-4: prix:
Evaluation du prix (CA-4)::
- L'offre la plus économique recevra pour le critère "prix" la note maximale.:
- Une offre > 100 % (prestation de mandataire), > 50 % (installation EES), > 30 % (prestation de construction) au-dessus de l'offre la plus basse ne se voit attribuer aucun point:
- La notation des offres intermédiaires est effectuée de manière linéaire, les chiffres décimaux étant aussi considérées.:
Notation des autres criteres de qualité (CA-1, CA-2 et CA-3)::
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5.:
0 = non évaluable, aucune indication:
1 = très mauvais, indications insuffisants / incomplètes:
2 = insatisfaisant, indications non pertinentes au projet:
3 = satisfaisant, indications correspondantes aux conditions demandées par l'appel d’offres:
4 = bon, explications appropriées, avec lacunes ponctuelles:
5 = très bon, indications fournissant des observations utiles pour le bon développement du projet, explications totalement pertinentes et sans aucune lacune.:
Total des points::
somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:
Dans la multiplication avec la valeur de pondération du critère, est également considérée la position décimale; dans le prix, sont considérées également les centièmes.:

street: Via C. Pellandini 2

IG BUTZ, c/o Amberg Engineering AG

street: Postfach 220 (Ringstr. 18)


name: Neuhaus Energie S.A.,rue de lausanne 60, 1020 RENENS, Suisse

title: Rénovation et transformation de l'immeuble rue du Temple 2 à Rolle

description: Réfection intérieure des appartements

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales.


name: Fondation intercommunale des Communes de Bardonnex, Carouge et Troinex, c/o Résidence les Pervenches,14 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge, Suisse

description: CFC 281.7 Revêtements de sols en bois

title: Construction d'un établissement médico-social "La résidence de Drize", Carouge

description: Construction d'un établissement médico-social de 60 lits


name: Echafaudages 2000,Rte d'Ollon 50, 1860 Aigle, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: Agrandissement du centre d’archivage de la Cinémathèque Suisse à Penthaz

description: Le projet Penthaz a deux objectifs principaux: d’une part, le regroupement des collections de la Cinémathèque sur un seul et même site ainsi que la réception et la mise en sécurité des entrées attendues jusqu’à 2020 et, d’autre part, l’amélioration des conditions de stockage de collections fragiles et l’optimisation des procédures d’exploitation. En effet, depuis 1988, la Cinémathèque Suisse utilise un ancien atelier de reliure situé à Penthaz (VD) comme bâtiment d’archivage et d’exploitation. Le projet lauréat des architectes EM2N a été retenu à l’issue d’un concours d’architecture organisé en 2007. Ce projet se distingue par sa rentabilité et ses possibilités d’extension futures. Il est caractérisé par l’agrandissement en sous-sol des locaux d’archivage dans le bâtiment Penthaz II, permettant ainsi de préserver le paysage environnant. Il comporte donc la construction d’un nouveau bâtiment d’archivage souterrain (Penthaz II) ainsi que la réaffectation et la rénovation du bâtiment existant (Penthaz I). Afin de perturber le moins possible le fonctionnement actuel, le projet sera réalisé en deux phases principales. Le complexe sera construit selon le standard Minergie-P-ECO Surface: 13'254 m2 Volume SIA 416: 53'360 m3 Le présent appel d’offres concerne les travaux suivants: - CFC 211.1 Échafaudages - CFC 221.1 Fenêtres en bois-métal - CFC 224.1 Étanchéités - CFC 224.3 Vitrages de toits plats - CFC 231.2 Tableaux électriques - CFC 232.3 Rail électrique - CFC 233 Lustrerie - CFC 237 MCR - CFC 281.0 Chapes

eligibilityCriteria: Sans indications


name: Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes Section Matériel et imprimés

street: Monbijoustrasse 40

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstrasse 40


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt Projektierung + Realisierung

title: Michelstrasse (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Werkleitungs-, Kanal und Strassenbau Bausumme ca. 3,0 Mio. Franken


description: Sanitäranlagen

description: Elektroanlagen

description: Heizungsanlagen

description: Lüftungsanlagen

title: Restaurant Ziegelhütte

description: Gesamtinstandsetzung Hauptgebäude, Trinkhalle und Umgebung


name: IG Edy Toscano AG / EWP AG / Brüniger & Co. AG, c/o Edy Toscano AG

awardCriteriaDetails:
Critère 1: Prix:
Critère 2: Analyse des tâches et procédure prévue réparti en: - Analyse des tâches (20 %) - Caractère approprié de l’organisation du projet (10 %):
Critère 3: Compétences relatives aux tâches à accomplir réparti en: - Soutien au maître d’ouvrage (10 %) - Concept global de conservation / EK (10 %):
Critère 4: Compétences relatives aux tâches à accomplir réparti en: - Chef de projet BHU (9 %) - Chef de projet adjoint BHU (7 %) - Spécialiste des tracés (3 %) - Spécialiste des ouvrages d’art (3 %) - Constructeur de tunnels (5 %) - Spécialiste des EES/BSA (3 %):

street: Rätusstrasse 12


title: Rychenbergstrasse, Brunngasse bis Haldenstrasse; Gesamtsanierung

description: Bauarbeiten für Kanal- und Strassenbau Grabarbeiten für Werkleitungen (Technik Gas & Wasser und Technik Elektrizität)


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, section construction des routes nationales

street: Reiterstrasse 11


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen, K-Infra

title: H18, Tunnel Eggflue, Erhöhung Tunnelsicherheit (I1), Lieferung und Montage von Lüftungsanlagen (ELT / SISTO)

description: Bauarbeiten; Hauptmengen: Lieferung und Montage der Ventilatoren und der zugehörigen Ausstattung, inkl. Abschlussklappen, Schalldämpfer, Abschlusswänden etc. - Axialventilatoren inkl. Motor und Sensorik 2 Stk. - Abschlussklappen für Axialventilator 2 Stk. - Schalldämpfern 2 Stk. - Metallabschlusswänden 2 Stk. - Überdruckklappen 2 Stk. - Schulungen - Garantie

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30
ZK 3: Produktions- und Baustellenorganisation (bzw. Projektorganisation), Auftragsanalyse: 10
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30
ZK 3: Produktions- und Baustellenorganisation (bzw. Projektorganisation), Auftragsanalyse: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Stadtgärtnerei

title: Werkleitungsbau/Betonarbeiten für neue Parkanlage Erlenmatt in Basel

description: Die vorliegende Submission umfasst die Betonarbeiten für die Sitzstufen und den Brunnen "im Triangel" sowie die Sitzmauer mit den Betonplatten der Nord-Süd Verbindung im Stadtpark. Im Weiteren sind die Werkleitungsbauarbeiten Elektrisch, Wasser, Swisscom sowie der Anschluss der WC-Anlage enthalten. Die Sitzmauern bzw. Sitzstufen mit Sichtbetonflächen werden grossenteils als vorgespannte Elemente ausgeführt. Hauptkubaturen: Ortsbetonbau und Strassenbau -Aushub: 1530m³ -Kieskoffer-Unterbau: 700m³ -Planierarbeiten aller Art: 2100m² -Randabschluss mit Schienen: 2600m -Unterlagsbeton: 750m² -Füll- und Splittbeton: 250m³ -Betonarbeiten aller Art: 810m³ -Schlagungen aller Art: 1050m² -Armierungen aller Art: 61000kg -Vorspannung: 1550m Werkleitungsbau inkl. Entwässerung -Aushub: 2300m³ -Spriessung: 1450m² -Hüllbeton/Mischung: 610mm³ -Grabeneinfüllung: 1350m³ -Kandelaber: 45Stk -Stollenbau Norm AUE: 4m -Kanalisationsleitung: 65m -Schächte: 6Stk

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (Währung: CHF): 100
Angebotspreis (Währung: CHF): 100


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Ersatz Steinbach-Brücke

description: Auszuführende Arbeiten: Erstellen einer Notbrücke, Spannweite ca. 10 m und Traglast 40 Tonnen, Abbruch der bestehenden Brücke, Brückenneubau Spannweite ca. 10m. Die Hauptkubaturen betragen: Betonabbruch 50 m3, Aushub 600 m3, Kiessand 900 m3, Randabschlüsse 120 m, Asphaltbeläge 380 t, Schalung 350 m2, Armierung 42 t, Beton 240 m3, Gussasphalt 35 t, Brückenabdichtung 170 m2.

eligibilityCriteria: CHF 100.00 Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Rechnung


name: Direction des Investissements, du patrimoine et des actifs, à l'attention de manuel GARCIA,5 rue David Dufour - CP 22, 1211 GENEVE 8, Suisse, Téléphone: 022.546.62.36, Fax: 022.546.61.81, E-mail:

title: Justice 2010 - Annevelle 1-3 / Transformation partielle - Soumission Installation sanitaires

description: Transformation de surfaces de bureaux Installations sanitaires


name: Aéroport de Bâle-Mulhouse - Établissement public franco-suisse

street: Postfach 142


name: Kantonale Psychiatrische Dienste BL, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, Suisse

title: Erneuerung der Telefonie der Kantonalen Psychiatrischen Dienste (KPD) des Kantons Basel-Landschaft

description: Die KPD beabsichtigen die Telefonie an allen Standorten zu erneuern und das Netzwerk entsprechend anzupassen. Die KPD suchen dafür einen kompetenten Partner, der über die geeignete Fachkompetenz und Produkte (Hardware und Software) verfügt, um das beschriebene Gesamtsystem abschliessend zu konzipieren (in Varianten), das ausgewählte Konzept zusammen mit einem internen Projektteam an allen Standorten der KPD zu installieren, in Betrieb zu nehmen und anschliessend zu betreiben.

eligibilityCriteria: Die Teilnahme in der 1. Stufe, Präqualifikation der Bewerber, steht allen Bewerbern offen. Die Bewerber können sich als Generalunternehmer bewerben.


name: L&F SOLS SA,Boveresses 44, 1000 Lausanne 21, Suisse

name: FEHLMANN ARCHITECTES S.A., à l'attention de Alain Rufener,Pl. du Casino 2, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 811 35 69, Fax: 021 811 35 61, E-mail:

title: Transformation intérieure pour la création du gymnase Provence à Lausanne

description: Transformation intérieure d'un bâtiment existant, pour la création d'un gymnase provisoire de 17 salles de classe, 6 salles expérimentales, 2 salles pour l'informatique, 1 salle de musique, 1 salle d'arts visuels, 1 bibliothèque, 1 salle des maîtres, 1 administration, 1 cafétéria et des sanitaires

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions et critères cités dans les documents et la soumission.


awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du soumissionnaire (capacité et disponibilité, qualification des personnes-clés, qualités et adéquation des solutions techniques proposées):
Références du soumissionnaire:

omarini architecture

street: 11 ch. du faubourg de cruseilles


name: Entreprise de correction fluviale de l'Eau Froide PA SESA

street: avenue du Valentin 10

Implenia SA

street: Route de la Venoge 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: Lot 3 (segment 1) achat papier en feuilles blanc, sans bois, grammages (g/m²) 90, 80,100, 240, aux formats 62/88, 65/92 et 70/100, en bande étroite et en bande large, conforme à la norme de permanence ISO 9706 (édition de 1994 ou ulté-rieure). Quantité: 11 817 000 feuilles. Lot 3 (segment 2) papier en feuilles recyclé, apprêté, issu à 100 % de vieux papier, gramma-ges (g/m²) 60 et 80, aux formats 62/88 et 65/92, en bande étroite et en bande large, conforme à la norme de permanence DIN 6738. Quantité: 13 380 000 feuilles.

street: Fellerstraße 21

Fischer Papier AG

street: Industrie Lischmatt


name: Département Transport Equipement et Environnement (DTEE)

title: 3. Rhonekorrektion - Prioritäre Massnahme von Visp - Umweltbaubegleitung (UBB)

description: Suivi environnemental de la réalisation des travaux de la MP Viège

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Organisation und Zusammensetzung der PROGE: 10
Referenzen des Projektteams: 30
Technische Aspekte: 20
Betrag des Angebots: 40
Organisation und Zusammensetzung der PROGE: 10
Referenzen des Projektteams: 30
Technische Aspekte: 20
Betrag des Angebots: 40


name: Office fédéral de l'Informatique et de la télécommunication (OFIT)

street: Monbijoustrasse 74

Broncos Security AG

street: Solothurnstraße 31


name: AJS ingénieurs civils SA, à l'attention de Séverine Scalia Giraud,Rue de la Place d'Armes 5, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: +41 32 720 01 00, Fax: +41 32 720 01 01, E-mail:

title: Réfection de conduites et mise en séparatif rte des Graviers - Auvernier

description: Réfection de conduites industrielles et mise en séparatif des rues de la Bala et des Graviers

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Justice 2010 - Annevelle 1-3, Transformation partielle

description: Transformation de surfaces de bureaux Fourniture et pose de lustrerie


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

awardCriteriaDetails:
C1. Prix:
C2. Qualité de l'équipement et de l'exécution:
- Exécution technique (rapport technique):
- Documents spécifiques au projet et compréhensibles:
- Programme des travaux avec potentiel d’optimisation:
C3. Organisation:
- Connaissance techniques et disponibilité des personnes clés:
- Organisation du projet:
- Qualification du personnel clé:
Chef de projet:
Chef monteur:
Sont à rendre par personne clé 2 objets de références réalisé dans les 10 dernières an-nées. Des objets de références relatives à l’accompagnement et à l’encadrement d’un 1 projet réalisé auprès d’un:
ancien employeur ou figurant déjà parmi les références de l’entreprise sont admissibles.:
C4. Concept de gestion de la qualité:
- Procédé de qualité, gestion de la qualité:
Evaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point. Entre deux,:
l’évaluation est linéaire.:
L'evaluation est toujours indiquee au moyen des notes 0 a::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41


name: Colas SA,Rue de Morges 19-21, Case postale 111, 1023 Crissier, Suisse

title: RC 1a - Ecublens - St-Sulpice - Requalification - Avenue Forel - Avenue du Tir-Fédéral


name: Service des routes division infrastructure routière

street: place de la Riponne 10


name: G. Baumgartner AG,Flurstrasse41, 6332 Hagendorn, Suisse

name: dar architectes sa, à l'attention de Mme Françoise Rey,9c, chemin du croset - cp 126, 1024 écublens, Suisse, Téléphone: +41 21 694 00 66, Fax: +41 21 694 00 77, E-mail:

description: CFC 261, 361 - ascenseurs

description: CFC 211.1 - échafaudages

description: CFC 221 - fenêtres bois

description: CFC 221 - fenêtres et portes bois-métal

description: CFC 222, 224.1, 225.3 - couvertures

description: CFC 226, 227 - façades isolation périphérique, crépis

description: CFC 228 - fermetures extérieures et protections solaires

title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier

description: Construction de 4 immeubles Minergie de logements avec 2 niveaux sur rez et 1 sous-sol ainsi que d'un bâtiment collectif Minergie avec affectations diverses (restaurant, crèche, garderie, salle parascolaire, commerce, espace santé-social, etc.), avec 1 niveau sur rez et 1 sous-sol, ainsi qu'un parking souterrain reliant les bâtiments; aménagement d'un parc au centre du village.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Konzeptionelle Sanierung der Wärmeerzeugung und -verteilung des Kantonsspital Aarau

description: Planung und Bauleitung der Sanierung Heizwerk als Redundanz zum Fernwärmebezug mit folgenden Aufgaben: - Ersatz Kesselanlage für Prozesswärme 175°C und Komfortwärme. Erzeugerleistung ca. 8.5 MW, für Ölbetrieb. - Neue Expansionsanlage - Aufteilen vom heutigen Heisswasser Fernleitungsnetz in ein Prozess- und Komfortnetz - Möglicher Einsatz von erneuerbaren Energien


name: Unité soumissions, à l'attention de Mme Maïté Giocondo,rue de l'Hôtel-de-Ville 4 - case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Sécheron - Parc public (926P1L)

description: Aménagement extérieurs, jardinage. Installation sanitaire, arrosage. Estimation des travaux : 520'200.- francs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Département Maintenance Ingénierie,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: Travaux préliminaires de terrassement de la zone sud Est – déblais en pleine masse

description: Enlèvement et évacuation de deux merlons de terre existants afin de ramener l’altimétrie des surfaces au niveau du terrain naturel (environ 125 000 m3). Il sera demandé au titulaire de fournir une solution globale : terrassement, évacuation et stockage.

eligibilityCriteria: Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Informations générales". Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature, unique en cas de groupement, et une déclaration sur l'honneur, dûment et complètement remplies et signées précisant les capacités financières et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l’adresse figurant en tête de l’avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale".


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost

street: Kasernenstrasse 95, Postfach


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe

title: KVA Winterthur; Ersatz Verbrennungslinie 1; EZGF- Energiezentrale, Gewebefilter

description: BKP 224.5 Flachdacharbeiten in Gussasphalt Gussasphaltbelag 2 lagig 45 - 50 mm ca. 2000 m2 Anschlüsse in Flüssigkunststoff


name: Centre cantonal d'entretien des véhicules

street: centre Blécherette


title: H.P120.1 Erweiterung Parkhaus P6 Süd, Brandschutztore G0 - G11, inkl. Bestand G0 - G11

description: Projektierung und Montage von Brandschutztoren - Anzahl Tore: 56 - 3 Tortypen davon ein Typ Rolltore (23 Stück), die anderen sind der Konstruktion und Randbedingungen entsprechend zu wählen. - Anforderungen an die Tore: Brandwiderstand: EI-30 im Brandfall selbstschliessend automatische Brandalarmrückstellung feuerverzinkte Oberfläche und weitere gemäss Ausschreibungsunterlagen - Massaufnahmen vor Ort in jedem der 12 Geschosse und drei Konstruktionstypen. - Service Leistungen: Instruktion, Notfalldienst, Ersatzteile

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 35
Technische Lösung: 45
Service, Erfahrung, Referenzen, PQM: 15
Termine: 5
Preis: 35
Technische Lösung: 45
Service, Erfahrung, Referenzen, PQM: 15
Termine: 5


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

street: rue David-Dufour 5 - CP 22


name: François Meyer Architecture,Mayennets 27, 1950 Sion, Suisse

name: Commune de Genolier,place du Village 5, 1272 Genolier, Suisse, Téléphone: 022 366 86 30, Fax: 022 366 11 62, E-mail:

title: 41599: Concours de projets d'architecture selon une procédure ouverte pour un bâtiment(s) d'habitation sur les parcelles n° 27 et 28


title: Fenêtres de l'Ecole Secondaire à Tramelan

description: La commune de Tramelan agissant comme pilote pour l'offre met au concours le mandat suivant : - Remplacement des fenêtres des façades Sud + Est + Ouest

eligibilityCriteria: Participation uniquement sur inscription par courrier ou par FAX Date limite d'inscription : 03.03.2010


name: Werke am Zürichsee AG (im folgenden auch als WaZ abgekürzt)

title: GIS System WaZ

description: Ablösung der bestehenden GIS Systeme Adalin und LIDS6 durch eine neue GIS Lösung mit der gleichzeitigen Standardisierung und Homogenisierung der Daten-Modelle der Fachschalen EW, Gas, Grundwasser- schutzzonen, Kommunikation und Wasser. Die Ausschreibung umfasst zudem die Migration der bestehenden Daten (Adalin/LIDS6), die Installation und Inbetriebnahme des neuen GIS Systems. Für die Betriebsform (Insourcing vs. Outsourcing) soll die für die WaZ bestmöglichste Variante gewählt werden.

eligibilityCriteria: keine


name: BIT - Bureau International du Travail, à l'attention de Annette Puget Anello,Route des Morillons no. 4, 1211 Genève 22, Suisse, Téléphone: 0041 22 799 65 22, Fax: 0041 22 799 85 29, E-mail:

title: ITB 37/2010 - Rénovation sous station nord

description: Rénovation collecteur chauffage, collecteur eau glacée et armoires électrique sous station nord (voir DAO)

eligibilityCriteria: Voir DAO


name: Finanzdepartement, Immobilien Basel-Stadt, Parkhäuser Basel-Stadt

title: Elektroinstallationen von LWL-, Video- und Notrufanlagen Parkhäuser Basel-Stadt

description: Elektroinstallationen von LWL-, Video- und Notrufanlagen in den Parkhäusern Steinen, Elisabethen, City, Storchen und St. Jakob in Basel

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB) / TP5.3 Bau TVS Vorzonen - Mehrleistungen Baumeisterarbeiten


name: AIG - Division technique, à l'attention de Alain Freidig,Case postale 100, 1215 Genève 15, Suisse, E-mail:

description: L’objectif du projet, objet du présent marché, est la mise la mise en place d’une solution de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) permettant d’optimiser la gestion de la maintenance des infrastructures et équipements de l’ensemble du patrimoine aéroportuaire.

eligibilityCriteria: Ne seront retenus que les dossiers de candidature émanant d'entreprises suisses ou d'entreprises dont le siège se trouve dans un des pays signataires de l'Accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accès aux marchés publics, qui respectent les usages du lieu d'exécution de la prestation et paient les charges sociales conventionnelles, selon article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Bütschwil: Brücke Thur Aeuli / Unterführung SBB Aeuli

description: Baumeisterarbeiten - Arbeitsgerüste abgehängt 3'000 m2 - Betonabbruch Konsolkopf 240 m3 - Betonabtrag HDW, horizontal 1'700 m2 - Betonabtrag HDW, vertikal 600 m2 - SCC-Beton 0/8, Verstärkung vert. 70 m3 - Beton 0/32, Leitmauer 300 m3 - Beton 0/16, Fahrbahnplatte 200 m3 - Schalung für SCC-Beton 570 m2 - Schalung konventionell 1'500 m2 - Schlaffe Bewehrung 90 t - Bituminöse Abdichtung 1'800 m2 - Gussasphalt 450 t - Aushub 400 m3 - HDPE Leitung 150 m


title: TCOB lot 2 signalisation verticale

description: Fourniture et pose de la signalisation verticale dans le cadre du TCOB. Montant estimé des travaux : 600 000 fr

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Zollikon, 347 Forchstrasse (Talstrasse), Forch- bis Rehalpstrasse, Neubau Stapelkanal

description: Aushub: 830 m3 Abfuhren: 1'080 m3 Spriessungen: 610 m2 Betonrohr DN 1800: 32 m' STZ-Rohr DN 250: 25 m' Kiessand I: 600 m3 Kontrollschächte: 3 St Ortbetonschächte/Spezialbauwerke: 2 St Schalensteine Typ 12: 147 m' AC T 22 N: 80 t AC 11 N: 45 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Département transport équipement et environnement (DTEE), service des routes et cours d'eau (SRCE), projet Rhône (R3)

awardCriteriaDetails:
Qualification du soumissionaire:
Qualification de l'offre:
Montant de l'offre:

street: avenue de France 75


name: Universität Basel, Ressort BHTS, Petersgraben 35, 4003 Basel

title: Unterhaltsreinigung Universität Basel

description: Organisation, Durchführung und Kontrolle von Reinigungsarbeiten. Jede Liegenschaft entspricht einem Los. Angebote dürfen für ein, mehrere oder alle Lose eingereicht werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 40
Einsatzplan: 40
Reinigungskonzept: 20
Angebotspreis: 40
Einsatzplan: 40
Reinigungskonzept: 20


name: Swisspro SR SA,Rte de Berne 99, 1010 Lausanne, Suisse

name: Etat de Vaud - Service pénitentiaire - Etat-Major, à l'attention de Alain Sauteur,Ch. de l'Islettaz, Venoge-Parc, bâtiment A, 1305 Penthalaz, Suisse, Téléphone: +41213164837, Fax: +41213164844, E-mail:

title: Optimisation vidéosurveillance, gestion portes, interfaces interphonie, poussoirs alarme et GTC, fourniture et installation de la téléphonie DECT

description: Fourniture et installation de la téléphonie DECT Caméras pour vidéosurveillance (dômes) Centrale d'alarmes centralisées Interface pour interphonie des cellules et autres locaux Interface pour la gestion de l'ouverture des portes Interface pour la gestion des poussoirs d'alarme

eligibilityCriteria: Capacité de l'entreprise à remplir le cahier des charges. Entreprise active dans le domaine depuis plus de 5 ans. Expérience dans le milieu de détention. Bonnes références dans le service après-vente.


name: La Poste Suisse services achats du groupe

street: Zentweg 25c


name: Abwasserverband Höfe Präsident Herr Adelrich Ochsner

title: Bau, Lieferung und Montage Lüftungsanlagen

description: - Kühlung und Lüftung technische Räume und Leitungsgänge - Lüftungsanlage betriebliche Räume

eligibilityCriteria: Gemäss Vorbedingungen, Kapitel 5.1 Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Investitionskosten: 80
Fachliche Kompetenz der Unternehmung und des Personals: 20
Investitionskosten: 80
Fachliche Kompetenz der Unternehmung und des Personals: 20


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: MFH Spitalackerstrasse 24 + 24a, Liftsanierung

description: Modernisierung der bestehenden Liftanlagen (2 Stk.)

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet eine obligatorische Begehung statt am 18. März 2010 um 09.00 Uhr. Treffpunkt: Spitalackerstrasse 24, 3013 Bern (Hauseingang). Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Preis Wartungs-/Servicevertrag auf 10 Jahre (exkl. Teuerung): Mit der Offerteingabe sind die Wartungs-/Servicekosten (Vertrag auf 10 Jahre) anzugeben: 30
Einbauzeit Lift: Mit der Offerteingabe ist die garantierte Umbauzeit (Ausserbetriebnahme alter Aufzug bis Inbetriebnahme der sanierten Anlagen) anzugeben: 15
Auftragsspezifische Referenzen (Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 3 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben): 5
Auftragsspezifische Referenzen: Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Einbauzeit Lift: Das Angebot mit der kürzesten Umbauzeit erhält 5 Punkte. Pro Woche längerer Umbauzeit wird ein Punkt abgezogen.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Preis: 50
Preis Wartungs-/Servicevertrag auf 10 Jahre (exkl. Teuerung): Mit der Offerteingabe sind die Wartungs-/Servicekosten (Vertrag auf 10 Jahre) anzugeben: 30
Einbauzeit Lift: Mit der Offerteingabe ist die garantierte Umbauzeit (Ausserbetriebnahme alter Aufzug bis Inbetriebnahme der sanierten Anlagen) anzugeben: 15
Auftragsspezifische Referenzen (Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 3 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben): 5
Auftragsspezifische Referenzen: Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Einbauzeit Lift: Das Angebot mit der kürzesten Umbauzeit erhält 5 Punkte. Pro Woche längerer Umbauzeit wird ein Punkt abgezogen.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


title: 40'000 Dosen Impfstoff gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis