title: H.Z 340 SKG (SicherheitsKontrollGebäude)

description: Sprinkleranlage für das Sicherheitskontrollgebäude (ca. 6'500 m2) und den Südflügel T1 (ca. 1'020 m2) inkl. Anpassungsarbeiten und Rückbauten an der Peripherie.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten, Angebotspreis: 50
Erfahrung und Fachkompetenz der Schlüsselperson: 10
Termineinhaltung: 20
Auftragsverständnis: 20
Kosten, Angebotspreis: 50
Erfahrung und Fachkompetenz der Schlüsselperson: 10
Termineinhaltung: 20
Auftragsverständnis: 20


scheme: CPV

title: Schwerzelbodenstrasse / Tiefbauarbeiten

documentType: tenderNotice

description: Erneuerung Fahrbahn Erneuerung Wasserleitung und EW-Verkabelung ca. 400 m Strassenbau mit Gestaltung und Entwässerung ca. 600 m Wasserleitungsgraben ca. 700 m EW-Leitungsgraben

eligibilityCriteria: Kosten: Keine CD wird nach telefonischer Voranmeldung kostenlos abgegeben. Ausgedruckte Exemplare werden im Aufwand verrechnet.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Gemeindewerke Dietlikon

countryName: CH

initiationType: tender


name: Ingenieurbureau Heierli AG,à l'attention de Jean-Jacques Dupuis, Culmannstrasse 56, Postfach, 8033 Zürich 6, Suisse, Téléphone: 0044 44 360 31 46, Fax: 0044 44 360 31 00, E-mail:

title: Hohlstrasse / Hardplatz, Tiefbauarbeiten

description: Tief- und Werkleitungsbau im Bereich Hohlstrasse / Hardplatz, Bausumme 1 Mio Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gemäss Submissionsunterlagen Teil 1 Angebotsformular:
Gemäss Submissionsunterlagen Teil 1 Angebotsformular:


name: ONE PLACEMENT SA,7 ROUTE DE SAINT JULEIN, 1227 CAROUGE, Suisse

name: Centrale municipale d'achat et d'impression, à l'attention de Madame Masha-Hélène Alimi,Chemin Château-Bloch 19 - Case postale 164, 1219 Le Lignon, Suisse, Téléphone: +4122 418 58 00, Fax: +4122 418 58 01, E-mail:

documentType: awardNotice

description: Mise à disposition d'ouvriers de levée (éboueurs) et de nettoiement, pour la période estivale.

description: Mise à disposition d'infirmier-ère pour Immeubles avec infirmerie.

title: Locap_10 - Mise à disposition de personnel intérimaire

description: Mise à disposition de personnel intérimaire.

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 32 du Règlement cantonal sur la passation de marchés publics (L6 05.01). Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse, dans un pays signataire de l'accord OMC ou dans un autre état pour autant que des accords ad hoc aient été conclus.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: COMMUNE DE VILLARS-LE-GRAND, à l'attention de Jean-Pierre Blaser,Route de Riaux 2, 1584 Villas-le-Grand, Suisse, Téléphone: 026 677 30 07, Fax: 026 677 30 07, E-mail:

title: Equipement "Les Autins"

description: Travaux de génie civil pour : - construction de collecteurs d'eau claire et d'eau usée (PVC et BN diamètres 200 à 400 mm. longueur totale environ 560 m') - travaux pour conduites d'eau potable (longueur totale environ 200 m'), éclairage public et divers services. - création d'une route, (surface totale environ 1'000 m2)

eligibilityCriteria: Seules les entreprises de géne civil établies en Suisse peuvent s'inscrire. Les entreprises s'engagent à respecter la loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 24 juin 1996 et son règlement d'application (RLMP-VD) du 7 juillet 2004, ainsi que les conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud.


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983


name: Service informatique de l'entité neuchâteloise

awardCriteriaDetails:
Qualité technique de l'offre:
Prestations de service:
Coûts:

mainProcurementCategory: goods

street: FBG du Lac 25

Dell SA

street: rte de l'Aeroport 29


title: Neubau Brücke Bahnhofstrasse über die Seez, Flums

description: Die bestehende Brücke Bahnhofstrasse über die Seez wird rückgebaut und durch einen Neubau am selben Standort ersetzt. Der Verkehr wird während der Bauzeit umgeleitet. Hauptkubaturen: Schalung 390 m2, Beton 230 m3, Bewehrung 23 to, Aushub und Abbruch 750 m3, Balag 100 to, Mikropfähle 200 ml

eligibilityCriteria: Angebot vollständig und rechtsgültig unterzeichnet; Angebot termingerecht eingereicht; Einhaltung der Termine gemäss Ausschreibung; Selbstdeklaration einschliesslich aller verlangten Nachweise eingereicht und rechtsgültig unterzeichnet


currency: EUR

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

street: Fellerstraße 21


name: sd ingénierie Jura SA, à l'attention de Michel Lovis,Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 2740 Moutier, Suisse, Téléphone: 032 493 11 67, Fax: 032 493 28 83, E-mail:

title: Moutier, aménagement des espaces publics de la vieille ville Etape 3

description: Aménagement d'espaces piétonniers, routiers et construction de réseaux souterrains. Aménagement de surface en pavage granit et fondation: 600 m2 Aménagement de surface en revêtement bitumineux et fondation: 900 m2 Collecteurs eaux pluviales et usées: 180 m Réseaux eau de boisson, électricité, swisscom, EBL (génie civil).


name: Centre des technologies de l'information (CTI) État de Genève

street: rue du Grand-Pré 64-66

Swisscom (Suisse) SA

street: rte de Meyrin 49


currency: CHF

name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Neubau Bundesverwaltungsgericht St.Gallen


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Neubau Strafjustizzentrum SJZ, Grenzacherstrasse 6, Muttenz BKP 221 / Fenster, Aussentüren

description: Auszuführende Arbeiten: Lochfenster (Holz-Metall und Aluminium): ca. 900 Stk. Metalltüren und automatische Eingangsanlagen: 7 Stk. Verglaste Dachaufbauten mit RWA-Flügel: 2 Stk. Wärmedämmung: ca. 2500 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 75
ZK 2: Umsetzungskonzept: 25
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 75
ZK 2: Umsetzungskonzept: 25


name: Commune de Perroy, à l'attention de Christine Vagnières,Le Prieuré CP 64, 1166 Perroy, Suisse, Téléphone: 021 825 38 45, Fax: 021 826 03 49, E-mail:

title: Assainissement des rives du lac, zone Ouest, remplacement du Vacuflow

eligibilityCriteria: Inscription au Registre du commerce Application des conventions collectives relatives aux branches concernées Attestation de paiement des charges sociales Attestation de solvabilité délivrée par l'Office des poursuites


name: Baudirektion Kanton Zürich Tiefbauamt / Fachstelle Lärmschutz, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 55 11, Fax: 043 259 55 12, E-mail:

title: Lärmsanierung der Staatsstrassen, Sanierungsregion LIM: Gemeinden Schlieren und Dietikon; AkP IGW-Fenster; Projektingenieur

description: Sanierung der Staatsstrassen im Kanton Zürich. Ingenieurleistungen Phasen Akustisches Projekt – Abwicklung Beitragswesen (IGW- und AW-5-SSF). Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Staatsstrassenabschnitte resp. Gebäude mit Immissionsgrenzwertüberschreitungen in den Gemeinden Schlieren und Dietikon der Sanierungsregionen Limmattal (LIM). Der Leistungsumfang wird wie folgt abgegrenzt: - Projektstart nach Vorliegen der Regierungsratsbeschlüsse zu den entsprechenden Sanierungsregionen. - Immissionsgrenzwert-Fenster (IGW-Fenster): Abschluss nach vollständiger Abrechnung der für den privaten Einbau von IGW-Fenstern gewährten Beiträge.

eligibilityCriteria: Die Firma F. Preisig AG, Zürich, als Mandatsträgerin des Projektmanagements im Kanton Zürich sowie die mit den Oberbauleitungs-Mandaten in den entsprechenden Regionen betrauten Ingenieurbüros können an der Submission nicht teilnehmen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 40
Fachkompetenz der Firma: 20
Fachkompetenz der Schlüsselpersonen: 20
Lehrlingsausbildung: 10
Infrastruktur/Projektorganisation: 10
Angebotspreis: 40
Fachkompetenz der Firma: 20
Fachkompetenz der Schlüsselpersonen: 20
Lehrlingsausbildung: 10
Infrastruktur/Projektorganisation: 10


name: Service des approvisionnements,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: + 41 21 626 10 20, E-mail:

title: AFTPU - Architecture de ligne

description: Le développement de l'architecture de ligne, le projet de l'ouvrage, la procédure de demande d'autorisation, les appels d'offres et la réalisation des stations de tram.

eligibilityCriteria: L'appel de candidatures consiste au premier tour à pré-qualifier 4 à 5 bureaux d'architectes et au 2e tour à retenir un des bureaux d'architectes pré-qualifiés, pour la mise en œuvre du projet et son exécution. Voir dossier d'appel d'offres.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


LZ+A architectes EPF-SIA SA

street: route des Arsenaux 9


title: Werkleitungen Bernstrasse Lyss (Gas, Wasser, Elektro)

description: Neubau von zwei Gasleitungen, Ersatz Wasserleitung (1600 m), Neubau Elektrorohrblock (200 m).


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Thomas Graber, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, Téléphone: 043 816 24 90, Fax: 043 816 44 44, E-mail:

title: H.BT230 Aufwertung Terminal 2

description: Aufwertung und Umgestaltung Zollhalle 2 und Abgang vom Dock B: Baustelleneinrichtung, Demontagen und Rückbauarbeiten, Neuinstallation Heizungs- und Kälteverteilung.

eligibilityCriteria: Einhaltung Submissionsverordnung / GAV

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten, Angebotspreis: 60
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 40
Kosten, Angebotspreis: 60
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 40


awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualité (selon cahier des charges):

Gonthier & Schneeberger SA

street: chemin du Moléson 1

Profelia

street: rue Caroline 11


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG (931P5L) Automatisme MCRG

description: Automatisme MCRG Estimation : CHF 265'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

awardCriteriaDetails:
C1. Prix:
subdivisé en::
- montant de l’offre:
- plausibilité de la distribution des heures sur les catégories d’honoraires au regard de la tâche:
C2. Dossier technique:
subdivisé en::
- Qualité de l’analyse des tâches:
- Qualité de l’analyse des risques:
C3. Références des personnes clés, qualité et au regard de la tâche:
subdivisé en::
- Spécialiste environnement:
- Spécialiste en pédologie:
- Spécialiste en bruit:
- Spécialiste en atmosphère:
- Spécialiste en eau / évacuation des eaux:
Evaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point. Entre deux,:
l’évaluation est linéaire.:
Notation des autres critères de qualité:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigen-ces de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

Pöyry Infra AG

street: Hardturmstrasse 161


name: IKA GerAtrium Pfäffikon, Hörnlistrasse 76 8330 Pfäffikon ZH

title: Fenster Holz/Metall

description: Um- und Neubau Pflegeheim, inkl. Demontagen

eligibilityCriteria: 26.11.2010 Kosten: Keine


title: Röslistrasse/Werikonweg und Scheuchzerstrasse (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Erneuerung Werkleitungen, Strassenoberbau, Baukosten etwa 1.6 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Berufsschule «Anton Graff», Zürcherstrasse 28, 8400 Winterthur, Umbau Erneuerung Erweiterung

description: Das knapp 40-jährige, in der Zwischenzeit vom Kanton übernommene ehemalige Werkschulgebäude der Firma Sulzer AG an der Zürcherstrasse in Winterthur soll überholt, den neuen Nutzungen angepasst und durch ein Dachgeschoss erweitert werden.

eligibilityCriteria: CHF 5.00 Frankiertes Rückantwortkuvert B4


title: Mehrjährige Durchführung Gerüstbau, Abschirmung und Services im Kernkraftwerk Leibstadt

description: Durchführung von Gerüst- und Reinigungsarbeiten, Abschirmungen und sonstigen Servicearbeiten nach definierten Vorgaben im Kernkraftwerk Leibstadt.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 70
Kommerziell: 20
Lieferant: 10
Technik: 70
Kommerziell: 20
Lieferant: 10


title: Restaurant Ziegelhütte, Gastroküchen

description: Restaurant Ziegelhütte, Gesamtinstandsetzung Hauptgebäude, Trinkhalle und Umgebung


name: HYDRO Exploitation SA, à l'attention de Frédéric Lagger,Rue des Creusets 41, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 328 44 11, Fax: +41 27 328 44 12, E-mail:

title: - Lot « Lignes d’arbres » Révision/adaptation de 6 roues polaires Remplacement de 12 demi-arbres Remplacement de 12 coussinets de paliers Acquisition de l’outillage de manutention et transport Démontage, montage et mise en service Pièces de réserve - Lot « Alternateurs » Remplacement de 4 stators Contrôle et remise en état des pôles Remplacement des 6 excitatrices par des excitatrices à diodes tournantes Travaux de montage et de mise en service Pièces de réserve Outillage spécifique - Lot « Turbines » Modification du plateau d’accouplement de 14 roues Pelton (dont 2 de réserve) Injecteurs : Fourniture de 12 nouveaux pointeaux et embouchures optimisées Mise hors eau de 12 accouplements turbine Pièces de réserve - Gestion des interfaces entre les lots La relation entre les 3 lots (lignes d’arbres, alternateurs et turbines) nécessite une gestion des interfaces notamment au stade de l’étude des composants. Afin de faciliter les échanges d’informations au cours de l’étude, de la fabrication, du montage et de la mise en service, et de définir les responsabilités des interfaces entre les lots, un chef de file pour la partie études sera nommé. L’adjudicataire du lot « Lignes d’arbres » aura le rôle de chef de file.

description: Bulletin officiel du Canton du Valais 04.06.2010


name: Einwohnergemeinde Herisau, vertreten durch Tiefbau/Umweltschutz

title: Feinerschliessungsstrasse, Sanierung Strasse und Neubau Trennsystementwässerung


name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture

street: rue du Port-Franc 18, case postale 5354


name: IIIe arrondissement d´ingénieur en chef, service pour le Jura bernois

awardCriteriaDetails:
Montant corrigé de l´offre:
Qualité technique, performance et expérience:
Qualité de l'offre et programme des travaux:

street: rue du Collège 3


title: Neubau Teilstück der N16 im „Vallée de Tavannes“ von 1'565 m Länge in Loveresse, Pontenet und Malleray. Untertagebau zur Erstellung eines einspurigen Autobahntunnels in Loveresse (Länge 498m), Tagebau zur Erstellung einer einspuriger Galerie (Länge 548m) in Malleray sowie Trasseebauarbeiten (57+413+49 m) vor, zwischen und nach dem Tunnel und der Galerie. Der Tunnel wird über 400m im Untertagebau, die Portalbereiche östlich 50m resp. westlich 48m werden im Tagebau erstellt. Ein kombinierter Technischer Kanal / Sicherheitskanal ist unter der Fahrbahn zu erstellen. Der Tunnel wird bei jedem Portal mit einer technischen Zentrale von jeweils 280m2 ausgestattet. Die Baugruben der Portalbereiche werden mittels einer rückverankerten Rühlwand (Berliner Verbau) gesichert. Die Galerie wird in einem maximal 23 m tiefen Einschnitt erstellt. Ein kombinierter Technischer Kanal / Sicherheitskanal ist unter der Fahrbahn zu erstellen. Die Galerie wird bei jedem Portal mit einer technischen Zentrale von jeweils 280m2 ausgestattet. Die Baugruben werden mittels einer rückverankerten Rühlwand (Berliner Verbau) gesichert. Hauptmengen: Tunnel Loveresse: Tunnelausbruch 54'750m3, Einbaubogen 1'850t, Rohrschirm 16’000m, Anker 8’200 Stk, Ortsbeton Technischer Kanal 560m, Tunnel-Ortsbeton 11'900m3 Portal: Aushub 45'100m3, Ortsbetonpfähle 3’400m, Gespannte Erdanker 320 Stk, Galerie Malleray: Aushub 219'245m3, Wiederauffüllung 115'470 m3, Ortsbetonpfähle 11’600m, vorgespannte Anker 2’650 Stk, passiven Anker 1'210 Stk, Ortsbeton Technischer Kanal 548m, Galerie-Ortsbeton 13'533m3 Trasse: Aushub und Kulturerdabtrag 96’500m3, Belag 9’500t, Kanalisation und Kabelschutzrohranlage 7’100m, Transporten 260'000 m3.

description: Généralités lot 200A : Construction d'un tronçon de 1'565 mètres de la N16 dans la vallée de Tavannes (2 voies de circulation, trafic bidirectionnel, 1 tube), composé du tunnel de Loveresse (longueur 498 mètres), de la galerie de Malleray (longueur 548 mètres) et de tronçons à ciel ouvert aux portails et entre les deux ouvrages (longueurs 57 + 413 + 49 mètres). Tunnel de Loveresse : Le tunnel de Loveresse est construit en souterrain sur 400 mètres et en tranchée couverte sur 48 mètres à l'ouest et 50 mètres à l'est. Le radier du tunnel est contre-voûté avec une galerie technique servant de chemin de fuite intégrée au-dessous de la chaussée. Un local technique de 280 m2 sera construit à chaque portail. Les fouilles des portails sont soutenues par des parois de pieux provisoires ancrées. Au portail ouest, une paroi de pieux ancrée définitive de longueur 62 mètres est réalisée. Tunnel : excavation 54'750 m3, cintres métalliques 1'850 t, tubes voûte parapluie 16'000 m', ancrages 8'200 m, micro-pieux 4810 m', GAT coulée sur place 560 m, béton revêtement 11'900 m3 Portails : excavation 45'100 m3, pieux coulés en place 3'400 m, ancrages actifs 320 pces. Galerie de Malleray : La galerie de Malleray est caractérisée par une section transversale fermée de type voûte avec radier contre-voûté. Sa réalisation est prévue en tranchée couverte à l’abri d’une fouille d’une profondeur maximale de 23m talutée clouée dans sa partie supérieure et soutenue par des parois de pieux ancrées dans sa partie inférieure. L’ouvrage comprend la réalisation de locaux techniques (280 m2) à chacune des extrémités de la galerie et est muni d’une galerie technique servant de chemin de fuite disposée sous la chaussée. Fouille : excavation 219'245 m³, pieux coulés en place 11'660 m, ancrages actifs 2'650 pces, ancrages passifs 1’210 pces, remblayage 115'470 m³, tranchées drainantes 1'700 m. Structure : béton de revêtement 13'530 m³, GAT coulée en place 548 m. Tronçon à ciel ouvert : Le principal tronçon à ciel ouvert s’étend entre la galerie de Malleray à l’Est et le tunnel de Loveresse à l’Ouest sur une longueur de 413 m, essentiellement en léger déblai avec une modélisation de terrain en amont de l’autoroute sous forme de remblai. Une buse métallique est prévue pour le passage d’un ruisseau. Un petit tronçon à ciel ouvert précède le tunnel de Loveresse (57 m) et un autre suit la galerie de Malleray (49 m). Quantités indicatives principales : Tracé : décapage 77'500 m3, excavation 19'000 m3, remblais 10'000 m3, transports 260'000 m3, Matériaux concassés et grave 63'500 m3, tuyaux PE 2’600 m, chambres eau 100 pces, chambres élect. 50 pces, conduites EM 4’500 m, planie 40'000 m2, enrobés 9’500 t, bordure bitumineuse 1’200 m.

eligibilityCriteria: 30.11.2010 CHF 1'000.00 Inscription par courrier postal uniquement avec fourniture de la preuve de paiement de la finance d'inscription. Mention : "N16 Court - Tavannes - Etape 2, Lot 200 A, INSCRIPTION APPEL D'OFFRES". Preuve de paiement des frais d'inscription : Montant des frais d'inscription : SFr. 1'000.00. Versement pour : Administration des finances du canton de Berne, 3011 Berne. CCP : 30-406-7 (IBAN CH92 0900 0000 3000 0406 7). Motif du versement (doit être impérativement mentionné lors du paiement) : "1579 Tiefbauamt Inscription 1623 lot 200 A".


title: Vorhaldenstrasse, Abschnitt Am Wettingertobel bis Hohenklingensteig (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten 1.0 Mio. Franken


title: Erneuerung ERP-System

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht der GATT/WTO-Verordnung bzw. BoeB und VoeB.


title: Kantonsstrasse KH3 Beckenried - Lielibachbrücke - Abdichtung und Belagserneuerung

documentType: cancellationDetails

description: Belagsabbruch und Abbruch Randabschlüsse im Bereich Lielibachbrücke. Neubau von 2 Schleppplatten. Reprofilierungsarbeiten. Brückenabdichtungsarbeiten (PBD). Natursteinrandabschlüsse. Einbau Guss- und Walzasphalt Fahrbahn und Gehweg. Belagsabbruch: ca. 250 m². Abbruch Randabschlüsse: ca. 70 m’. Abdichtungsarbeiten: ca. 145 m². Gussasphalt: ca. 20 t. Walzasphalt: ca. 36 t.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Hochbau- und Planungsamt, Hochbau

description: Patientenmonitoring Notfallbereich

description: Patientenmonitoring Intensivpflegestation

description: Patientenmonitoring Aufwachraum

title: Patientenmonitoring UKBB

description: Patientenmonitoring: Los 1: Intensivpflegestation Los 2: Aufwachraum Los 3: Notfallbereich

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Zusätzliche Funktionalitäten: 40
Arbeitsplatzergonomie und Bedienung: 30
Angebotspreise: 25
Zusätzliche Serviceleistungen: 5
Zusätzliche Funktionalitäten: 40
Arbeitsplatzergonomie und Bedienung: 30
Angebotspreise: 25
Zusätzliche Serviceleistungen: 5


title: Umbau Stadthaus Zürichstrasse 12 in Adliswil

description: Bauleistungen für den Einbau der Holz-Metallfenster BKP 221.1


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten


name: jordan & schmid sàrl - architectes hes,rue de l'union 11, 1800 Vevey, Suisse

description: CFC 11 Travaux de démolition et d'installations de chantier en commun

description: CFC 20 Travaux de terrassement

description: CFC 21 Travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: CFC 21 Echafaudages

description: CFC 23 Installations électriques et courant faible

description: CFC 24 Installations de chauffage

description: CFC 24 Installations de ventilation

description: CFC 24 Sondes géothermiques

description: CFC 24 Régulation MCR

description: CFC 25 Installations sanitaires

description: CFC 26 Installations de transport (Ascenseurs)

description: CFC 36 Monte-charge

title: Centre communal polyvalent

description: Construction d'un centre Communal Polyvalent


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

procurementMethod: selective

street: Fellerstrasse 21

Orell Füssli Sicherheitsdruck AG

street: Dietzingerstrasse 3


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions


name: STUCKY/DSC, à l'attention de Paul Robinson,Rue du Lac 33, 1020 Renens, Suisse, E-mail:

title: The Works to be performed consist of installation of sewerage system in the village of Shiroke and construction of a small scale WWTP near Shiroke, to be completed within 12 months.


name: Vereinigung des Kantonalen Berufsbildungszentrums

description: CFC 335 Tableau blanc interactif - système (TBI)

title: ACPC Bâtiment E, H et PA (parking souterrain

description: Bâtiment E, H et A/F, divers travaux du second oeuvre

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Office de l'Environnement_ENV, à l'attention de M. Jean-Jacques A Marca,Champs Fallats, 2882 Saint-Ursanne, Suisse, Téléphone: 032 420 48 16, Fax: 032 420 48 11, E-mail:

title: Plan de Relance du Parlement Protection contre les crues et revitalisation de l'Allaine Secteur Pré Domont à Alle

description: a. Longueur du cours d'eau réaménagé : 650 mètres b. Largeur moyenne réaménagée : 16 mètres c. Décapage de terre végétale et terrassements : 6'800 m3 d. Démolition de perrés en pierres naturelles : 340 m3 e. Remblais : 360 m3 f. Fourniture et mise en place de blocs calcaires : 2'000 to g. Remplacement collecteur DN 900mm, longueur 90 mètres

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Kryo-Transmissions-Elektronenmikroskop für biologische Makromoleküle

description: ETH Zürich à l'intention d'acquérir un cryo-microscope électronique par transmission à filtrage d'énergie et de l'installer à l'Institute Paul Scherrer (PSI) L'offre doit inclure l'installation complête du systême, l'instruction des opérateurs, ainsi qu'une garantie de minimum 24 mois à partir des tests de validations chez le client. (Details voir cahier des charges)

eligibilityCriteria: aucunes


name: Fondation intercommunale des communes de Bardonnex, Carouge et Troinex, c/o résidence les Pervenches

awardCriteriaDetails:
Qualité économique globale de l'offre:
Références de l'entreprise:
Organisation du candidat pour l'éxécution du marché:
Qualité de présentation de l'offre:

street: 14 rue Jacques-Grosselin


name: sol-E Suisse,à l'attention de Jörg Rothenbühler, Galgenfeldweg 16, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 058 263 62 69, Fax: 058 263 62 61, E-mail:

title: PV-Anlage MZH Rorschacherberg

description: angebautes-Solarkraftwerk, permanentes Höhenarbeitssicherungssystem

eligibilityCriteria: Nicht fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden ausgeschieden. Es sind Netto-Offerten einzureichen, allfällige Rabatte, Skonti und Abzüge sind im Angebot separat aufzuführen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technische Lösung und Qualität des Angebotes: 40
Kosten: 30
Termine: 10
Bewertung des Totalunternehmers: 20
Technische Lösung und Qualität des Angebotes: 40
Kosten: 30
Termine: 10
Bewertung des Totalunternehmers: 20


name: Brodard et Billiaert SA, atelier d'architecture

street: chemin du Bief 6


name: Gemeinde Küsnacht Abteilung Sicherheit Geschäftsstelle SRDK

street: Obere Dorfstrasse 32

Loon-Yachts

street: Zugerstrasse 73


name: Universität St. Gallen - Informatikbereich Stichwort "VoIP-HSG"

street: Dufourstr. 50

Connectis AG

street: Thurgauerstrasse 60


awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation:
Compétences et expériences:
Délai d'exécution:
Respect du développement durable:

Fondation les Castors

street: rue Gustave Amweg 10


name: Armasuisse achats et cooperations CC OMC

street: Wankdorfstrasse 2

Broncos Security AG

street: Solothurnstraße 31


name: Einwohnergemeinde Wynigen und onyx Energie Netze AG

title: Netzerweiterung Wasser und Elektrizität, Kappelenstrasse Wynigen, Tiefbauarbeiten

description: Baumeisterarbeiten: - Abtrag Kulturerde, fest, ca. 50 m3 - Kofferersatz und Aushub, fest, ca. 2'000 m3 - Spriessungen, ca. 1'200 m2 - Belagsarbeiten, ca. 1'800 m2 Rohranlagen: - Strassenentwässerung, ca. 400 m - Kabelschutzrohre Elektro, ca. 4'200 m (evtl. Lieferung bauseits) Bauseits werden geliefert: - Wasserleitung DN 160, HDPE, ca. 750 m - Hydranten neu, ca. 10 Stk.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die vollständig ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot (exkl. Kabelschutzrohre): 100
Preisangebot (exkl. Kabelschutzrohre): 100


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Brigitte Müller,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 36, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: CFC 201 Fouilles en pleine masse Fouilles en pleine masse, épuisement des eaux, protection de fouille

description: BKP 201 Baugrubenaushub Baugrubenaushub, Wasserhaltung, Baugrubensicherung

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Obligatorische Besichtigung: 12. März 2010, 14.00 Uhr, Haupteingang SHL Zollikofen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein.:
Preisangebot: 100
Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein.:
Preisangebot: 100


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Hochschulkommunikation

street: Rämistrasse 101, HG F 38


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Fax: 033 225 10 70

description: Strasseninspektorat Oberland Nord

description: Strasseninspektorat Oberland West / Obersimmental, Saanen

description: Strasseninspektorat Oberland West / Frutigen, Niedersimmental

description: Strasseninspektorat Oberland Ost / Interlaken

description: Strasseninspektorat Oberland Ost / Oberhasli

title: 2011, Belagserneuerungen

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Kantonsstrassen im Oberingenieurkreis I, Belagserneuerungen 2011, Baulos 1, 2, 3, 4, 5 Die Ausschreibung umfasst die für die Belagserneuerungen 2011 notwendigen Arbeiten im bituminösen Belagsbau sowie Vorarbeiten und teilweise Nebenarbeiten und Anpassungen (Belagsfräsarbeiten, Anpassung Entwässerungsanlagen, Randabschlüsse usw.).

eligibilityCriteria: Losbildungen Die Angebotsunterlagen sind unterteilt in die vorstehend aufgeführten Baulose. Es ist möglich, einzelne oder alle Baulose zu offerieren. Die entsprechenden Angaben sind bei der Anmeldung zum Formularbezug zu machen. Der Zuschlag erfolgt baulosweise oder unter Zusammenfassung mehrerer Baulose.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, service des bâtiments, monuments et archéologie

street: Place du Midi 18 - CP 478


name: Service de renaturation des cours d'eau (DIM), à l'attention de Jenifer Schlup,Rue David-Dufour 1, Case postale 206, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 546 74 51

title: 014_La Seymaz, réaménagement du lit et des berges Secteur Parc Dinu-Lipatti (km 2.7 à 2.9)

description: Le projet consiste à renaturer le lit et les rives du cours d’eau. Principaux travaux: - Démolition du lit en boulets scellés ainsi que ldivers éléments béton (escaliers, dallage, muret, îlot directionnel). - Terrassement et remise en forme des berges. - Mise en place de seuils noyés en enrochements, de stabilisationsde berges en enrochements. - Réfection du chemin pédestre. - Divers aménagements d'accueil du public.


title: Neubau Fachhochschulzentrum Bahnhof Nord St.Gallen und Parkgarage


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Pflegezentrum Bombach, Gipserarbeiten / Innere Verglasungen aus Metall

description: Pflegezentrum Bombach, Instandsetzung mit räumlicher Optimierung

eligibilityCriteria: Erfüllungsgarantie

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Hôpital fribourgeois – freiburger spital

street: HFR Fribourg-hôpital cantonal

GE Medical Systems (Schweiz) AG

street: Europa-Strasse 31


name: ELLER & DE SENEPART SA,Avenue du Théâtre 2-4, 1005 Lausanne, Suisse

name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Guy Marguet,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, Fax: 0227984377, E-mail:

title: Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour le projet de construction "aile_EST" sur le site aéroportuaire de l'AIG

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Hallenbad City, Sihlstrasse 71, 8001 Zürich

description: Erneuerung und Betriebsoptimierung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 1/53, Wartau: Umbau Knoten Kantonsstrasse 1/53 in Trübbach

description: Tiefbau- und Strassenarbeiten - Beton 75 m3 - Aushub 2260 m3 - Fundation, Lieferung 1800 m3 - Abschlüsse, Lieferung 1680 m - Beläge in Asphalt 1450 t - Beläge in Beton 860 m2


name: Cadosch - Rithner,Avenue de la Gare 1, 1880 Bex, Suisse

name: B+C Ingénieurs SA,Place du Marché 6, 1860 Aigle, Suisse, Téléphone: 024 468 10 80, E-mail:

title: Collecteur EC principal de Huémoz

description: Exécution du collecteur EC principal de Huémoz depuis le hameau jusqu'à la petite Gryonne : env. 900 m. Diamètre 300 à 600 mm Travaux en pré-champ dans des terrains à forte pente. Collecteur PVC diamètre 200 mm : env. 1000 m. pour mise en séparatif du hameau et nouvel exutoire EU.


Services industriels de Genève

street: chemin du Château-Bloch 2


title: Travaux de construction pour conduites

description: Baumeisterarbeiten für Werkleitungen (Hauptmengen): - Grabenaushub ca. 700 m3 - Transporte ca. 1‘500 m3 - Kabelschächte ca. 4 Stk. - Sand- und Kieslieferungen ca. 600 m3 - Spriessungen ca. 850 m2 - Belagsarbeiten 150 t - Kabelrohrblöcke ca. 200 m - Schlagvortrieb ca. 6Stk. à ca. 10 m - Pressvortrieb ca. 20 m

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Eisbearbeitungsmaschine Kunsteisbahn Weyermannshaus

description: Eisbearbeitungsmaschine für die Kunsteisbahn Weyermannshaus (Eisfläche Total 4548m2). Systembestandteile: Fahrzeug, Wassertank, Schneetank, Kraftstofftank, Hobelvorrichtung, Wasserschlauch, usw. Im Rahmen der fortwährenden Erhaltung des Fahrzeugparks und zur Sicherstellung des Betriebs ersetzt das Sportamt Bern im Jahr 2011 eine Eisbearbeitungsmaschine mit Jahrgang 1995. Das zum Ablösezeitpunkt knapp 16jährige Fahrzeug wird am neuen Fahrzeug in Zahlung gegeben.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Anschaffungskosten: 50
Fahrzeug: Umfang der Ausstattung und technische Leistungsmerkmale: 30
Erweiterte Garantieleistung: 5
Servicekosten über 5 Jahre: 5
Kosten Ersatzteile: 5
Kosten Optionen (Gesamtpaket): 5
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Anschaffungskosten: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Fahrzeug: Der Umfang der Ausstattung und technischen Leistungsmerkmale wird jeweils im Vergleich zu den vorliegenden Offerten nach Ermessen bewertet. Das beste Angebot erhält 5 Punkte.:
Erweiterte Garantieleistung: 1-5 Punkte. Die verlangte Minimaldauer über 24 Monate wird mit 1 Punkt bewertet. Pro weiteres Halbjahr Garantieleistung wird 1 Punkt zugeschlagen (max. 5 Punkte).:
Die übrigen Kosten (Servicekosten, Kosten Ersatzteile und Optionen) werden gleich wie die Anschaffungskosten bewertet.:
Anschaffungskosten: 50
Fahrzeug: Umfang der Ausstattung und technische Leistungsmerkmale: 30
Erweiterte Garantieleistung: 5
Servicekosten über 5 Jahre: 5
Kosten Ersatzteile: 5
Kosten Optionen (Gesamtpaket): 5
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Anschaffungskosten: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Fahrzeug: Der Umfang der Ausstattung und technischen Leistungsmerkmale wird jeweils im Vergleich zu den vorliegenden Offerten nach Ermessen bewertet. Das beste Angebot erhält 5 Punkte.:
Erweiterte Garantieleistung: 1-5 Punkte. Die verlangte Minimaldauer über 24 Monate wird mit 1 Punkt bewertet. Pro weiteres Halbjahr Garantieleistung wird 1 Punkt zugeschlagen (max. 5 Punkte).:
Die übrigen Kosten (Servicekosten, Kosten Ersatzteile und Optionen) werden gleich wie die Anschaffungskosten bewertet.:


name: Betrieb & Infrastruktur Technischer Dienst,à l'attention de Urs Mueller, Leiter Technischer Dienst, Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen, Suisse, Téléphone: 071 494 23 98, Fax: 071 494 28 79, E-mail:

title: Beschaffung von Patientenmedienterminals

eligibilityCriteria: 12.08.2010 Kosten: Keine


awardCriteriaDetails:
Prix, montant et crédibilité:
Organisation et planning des travaux:
Environnement (impact du chantier sur l'eau, l'air, le sol, les déchets et le bruit):

Service des travaux et environnement

street: 8 Chemin du Bochet


title: Bauarbeiten für Werkleitungen, GWE Cedernstrasse-Olivenweg (200827)

description: Baumeisterarbeiten für Gas-, Wasser- und Elektroanlagen - Gemeinsamer Graben Gas und Wasser: ca. 245 m1 - Netzanschlüsse Gas und Wasser: ca. 9 Stk. und ca. 22 Stk. - Bodendurchschlag für Netzanschlüsse: ca. 15 Stk. - Elektrorohrblock: ca. 310 m1 - Elektro-Kabelschächte/-Verteilkabinen: 3 Stk. - Elektro Netzanschlüsse: ca. 23 Stk.

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.


description: Concours pour prestations d’ingénieur civil (Principaux ouvrages d’art) relatif au projet EP04 Airolo-Quinto concernant l’entretien de quatre articles (Pont sur le Tessin de Ravè, Pont Sort 1, Pont Sort 2, Pont sur le Tessin Quinto) pour un montant de construction égal à 11.0 Mio CHF. Sont requises des prestations multidisciplinaires et de spécialistes. Sont exclus les ouvrages d’équipements d’électromécanique qui seront objets de concours séparés.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Einwohnergemeinde Zermatt, Oliver Summermatter, Leiter Administrativabteilung, Postfach 345, 3920 Zermatt, Suisse, Téléphone: 027 966 22 66, Fax: 027 966 22 00, E-mail:

title: Dienstleistungsauftrag Abfall- und Wertstoffentsorgung Einwohnergemeinde Zermatt

description: Stellen und Unterhalt der Entsorgungsinfrastruktur. Betrieb der Abfall- und Wertstoffsammelstelle. Sammeldienst (7 Fraktionen, gesamt ca. 6'700 t/a). Transport zum Entsorger / Verwerter (10 Fraktionen, gesamt ca. 8'000 t/a).

eligibilityCriteria: gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Ökologische und technische Kriterien (Fahrzeugtypen, Transportentfernungen, Qualität der Verwerter /Entsorger): 30
Erfahrungen und Referenzen (Rücksprache mit Auftraggebern bzgl. Zuverlässigkeit, Abrechnungswesen, Flexibilität bei Sonderaufgaben, allgemeine Fairness): 20
Preis: 50
Ökologische und technische Kriterien (Fahrzeugtypen, Transportentfernungen, Qualität der Verwerter /Entsorger): 30
Erfahrungen und Referenzen (Rücksprache mit Auftraggebern bzgl. Zuverlässigkeit, Abrechnungswesen, Flexibilität bei Sonderaufgaben, allgemeine Fairness): 20


Bureau Technique Communal

street: hôtel de ville

CARLIN SA

street: Le Rocheray


Beric SA

street: chemin des Poteaux 10 – Case postale 328


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Michael Frutig,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Nouveau bâtiment : portes intérieures en bois

description: BE 15.09.2010

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Besichtigung nach Absprache möglich.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 100
Produktqualität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein.:
Preisangebot: 100
Produktqualität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein.:


name: edms sa, à l'attention de David Truchet,10 chemin des Poteaux, 1213 Petit-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 884 84 84, Fax: +41 22 884 84 85, E-mail:

title: Projet de valorisation des espaces publics du secteur place du Marché, place du Temple, rue Saint-Joseph, rue Roi-Victor-Amé et rue Vautier - Aménagement en zone de rencontre, zone piétonne et mise en séparatif des collecteurs.

description: Travaux de génie civil: mise en séparatif, aménagements de surface, arborisation et mobilier urbain.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

description: Anbau und Umbau

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Kosten: Keine


title: Teilerneuerung Wasserkraftwerk Aarberg

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Commune de Lausanne, direction des services industriels, service de l'électricité

awardCriteriaDetails:
Prix:
Plus-value et innovations des conditions techniques:
Coûts d'exploitation:
Service après-vente (maintenance, proximité, rapidité):
Viabilité du produit, durée de vie:
Références pour ce type de marchés, liste détaillée:
Développement durable:
Durée de la garantie:
Délai de livraison:

street: case postale 7416

ABB Sécheron SA

street: Rue des Sablières 4-6


name: Service de la planification directrice cantonale et régionale projet d'agglomération

awardCriteriaDetails:
avoir déjà accueilli une fonction de ce type dans le bureau:
gestion d'un staff administratif facilitant la gestion d'un tel accueil:
qualité économique de l’offre:

street: 5 rue David Dufour - CP 224

Dl-A, Designlab-Architecture SA

street: 7 rue du Tunnel


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion

description: Die SBB benötigt regelmässig möglichst dauerhafte, robuste und unterhaltsarme Perronkanten. In der Regel sind diese für eine Nutzungsdauer von 80 Jahren auszulegen. Aufgrund der Vorgaben im Behindertengesetz müssen in den nächsten Jahren viele Perronkanten gebaut, erhöht oder erneuert werden. Aus diesem Grund richtet die SBB ein Prüfungssystem zur Qualifizierung als Lieferant von Perronkanten ein. Anbieter, welche die SBB beliefern wollen, müssen sich und ihre Produkte nach einem vorgeschriebenen Prozess qualifizieren lassen. Die Qualifizierung umfasst neben einer Herstellerqualifizierung auch eine Produktqualifizierung, mit der die Qualitätsanforderungen an das Produkt überprüft und bewertet werden. Die Qualifizierung ist 5 Jahre gültig. Zugelassene Lieferanten für Perronkanten werden in ein Verzeichnis aufgenommen. Dieses Verzeichnis ist jeweils für 1 Jahr gültig und wird jährlich aufgrund der neuen und der nach fünf Jahren wiederholten Qualifizierungen veröffentlicht.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Produktqualifizierung - Technische Spezifikation (AQV):
Im Rahmen der Produktqualifizierung wird gestützt auf die Angaben in der eingeforderten Herstellererklärung geprüft, ob die qualitativen Anforderungen an das Produkt gemäss Qualifizierungsstufe 1 und 2 ausreichend erfüllt werden. Das Qualifizierungsverfahren wird im Dokument A2, Qualifizierungsstufen, beschrieben.:
Für den späteren Zuschlagsentscheid in einer allfälligen Ausschreibung werden ausschliesslich diejenigen Angebote berücksichtigt, die mindestens eine Produktqualifizierung auf Stufe 2 erreichen. Der Anbieter wird erst ins Verzeichnis aufgenommen, sobald die erforderliche Bemusterung des Produkts (Kriterien in technischer Spezifikation (AQV)) erfolgreich abgeschlossen wurde.:
Produktqualifizierung - Technische Spezifikation (AQV):
Im Rahmen der Produktqualifizierung wird gestützt auf die Angaben in der eingeforderten Herstellererklärung geprüft, ob die qualitativen Anforderungen an das Produkt gemäss Qualifizierungsstufe 1 und 2 ausreichend erfüllt werden. Das Qualifizierungsverfahren wird im Dokument A2, Qualifizierungsstufen, beschrieben.:
Für den späteren Zuschlagsentscheid in einer allfälligen Ausschreibung werden ausschliesslich diejenigen Angebote berücksichtigt, die mindestens eine Produktqualifizierung auf Stufe 2 erreichen. Der Anbieter wird erst ins Verzeichnis aufgenommen, sobald die erforderliche Bemusterung des Produkts (Kriterien in technischer Spezifikation (AQV)) erfolgreich abgeschlossen wurde.:


title: Valorisation, réutilisation et mise en décharge des matériaux d'excavation CEVA

description: Le présent appel d'offres est composé de deux cahiers. Le Cahier I (Offre de base), à remplir obligatoirement concerne les prestations suivantes: - Coût de la valorisation des matériaux d'excavation valorisables provenant des chantiers CEVA - Coût de la valorisation des matériaux d'excavation réutilisables provenant des chantiers CEVA - Prise en charge des autres matériaux d'excavation provenant des chantiers CEVA - Prise en charge des matériaux issus de la creuse des parois moulées CEVA - Réalisation d'essais géotechniques Le Cahier II (Variante) concerne les mêmes prestations que le cahier I avec, en plus, le transport des matériaux à partir des chantiers CEVA vers les installations du soumissionnaire. Marché divisé en 6 lots comme suit: Lot A - Secteur du Bachet Lot B - Secteur du Val d'Arve Lot C - Secteur des Eaux-Vives Lot D - Secteur Franck-Thomas Lot E - Secteur de la Gradelle Lot F - Secteur du Foron Délai d'exécution comme suit: Lot A du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2014 Lot B du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2014 Lot C du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2014 Lot D du 3ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2014 Lot E du 3ème trimestre 2012 au 2ème trimestre 2014 Lot F du 4ème trimestre 2012 au 4ème trimestre 2014 Le calendrier prévisionnel est donné à titre indicatif et ne peut en aucun cas faire l'objet de revendications ultérieures


name: BKW FMB Energie AG,à l'attention de Markus Ferrero, Bahnhofstrasse 20, 3072 Ostermundigen, Suisse, Téléphone: 031 330 50 93, Fax: 031 330 53 33, E-mail:

title: 132-kV-GIS-Schaltanlage

description: Auslegung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Montage, Prüfung (inkl. Einzelkomponenten) und Inbetriebnahme einer 132-kV-GIS-Schaltanlage

eligibilityCriteria: Schriftliche Anmeldung und Bestellung der Ausschreibungsunterlagen erforderlich. Offizielle Begehung: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Technische Lösung: 40
Lieferantenbewertung: 10
Preis: 50
Technische Lösung: 40
Lieferantenbewertung: 10


name: Bureau d'ingénieurs M. JOBIN SA, à l'attention de Sébastien Durieux,Rue du 24-Septembre 11, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: 032 422 43 03, Fax: 032 422 98 59, E-mail:

title: Aménagements Rombos & Quère

description: Travaux de génie civil comprenant l'assainissement de l'infrastructure routière et des réseaux de distribution et d'évacuation. . Excavation pleine mase : 1800 [m3] . Bordures et pavés : 980 [m] . Enrobés : 630 [t] . Collecteurs DN 200 à DN 400 : 1000 [m]

eligibilityCriteria: Selon conditions mentionnées dans les documents d’appel d’offres.


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983


name: Risk Management Kanton St. Gallen,à l'attention de Mme. H. Nef, Davidstrasse 37, 9001 St. Gallen, Suisse, Téléphone: 058 229 70 43, Fax: 058 229 70 29, E-mail:

title: Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung für die Flotte des Kantons St. Gallen

description: Haftpflichtversicherung für die Motorfahrzeugflotte des Kantons St. Gallen (ohne Kaskoversicherung)

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Pavillon de l'enfance et jardin public

description: CFC 230 Installations électriques


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale

awardCriteriaDetails:
Critère 1: prix:
Critère 2: analyse des tâches et procédure prévue:
réparti en::
-Analyse des tâches selon chiffre 2.3.2.1 (20 %):
-Caractère fonctionnel de l’organisation du projet selon chiffre 2.3.2.3 (10 %):
Critère 3: compétences relatives aux tâches à accomplir et références de l’entreprise:
réparti en::
-Soutien au maître d’ouvrage (10 %):
-Direction générale des travaux (6 %):
-Concept global de conservation (EK) (4 %).:
Critère 4: compétences relatives aux tâches à accomplir:
réparti en::
-Chef de projet (10 %):
-Chef de projet adjoint (6 %):
-Responsable de la direction générale des travaux (8 %):
-Concepteur de projet en ouvrages d’art (3 %):
-Concepteur de projet en construction de routes (3 %):
l’évaluation aura lieu sur les bases suivantes:
L’offre économiquement la plus avantageuse sera définie grâce à l’évaluation et à la pondération des critères:
L’offre qui obtiendra le plus haut score sera considérée comme la plus avantageuse économiquement:
Le score maximal pour chaque critère est 5. Le score total est de 500 (points x pondération):
Évaluation du prix:
L’offre la moins chère obtient le score maximal:
Une offre qui dépasse de 100 % ou plus l’offre la moins chère obtient 0 points:
L’évaluation entre les deux est faite de manière linéaire (évaluation au centième):
Les autres critères sont arrondis au chiffre entier et évalués selon le tableau suivant:
0=évaluation impossible, aucune information:
1=critère très mal rempli, informations insuffisantes et incomplètes:
2=critère très mal rempli, informations sans lien suffisant avec le projet:
3=critère rempli de manière normale, moyenne, qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4=critère rempli de manière très satisfaisante, très bonne qualité:
5=critère rempli de manière très satisfaisante, excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
Pour la multiplication avec la valeur de pondération du critère 1 (prix) sont considérés aussi les centièmes:
pour les critères 2-4 est prise en compte la valeur décimale:

street: Via C. Pellandini 2

Pöyry Infra AG Graubünden

street: Gäuggelistr. 16, GR


title: Ricerca di un progettista generale per la realizzazione dei centri di manutenzione e intervento (EIZ) delle FFS a Biasca e Erstfeld.

description: Per la manutenzione della nuova galleria del San Gottardo, le FFS realizzano due centri di manutenzione e intervento (EIZ), rispettivamente a Biasca e Erstfeld. Essi devono essere sostanzialmente analoghi/identici (struttura, costruzione, dotazione tecnica). Le FFS cercano un progettista generale per la verifica dello studio di progetto (EIZ Erstfeld) e del progetto di massima (EIZ Biasca), nonché per l’ulteriore elaborazione di questi elementi di base. Seguiranno poi le fasi: progetto di costruzione, procedura di approvazione dei piani e gara d’appalto per la ricerca dell’impresa generale. Come opzione può essere offerto un mandato di controllo/verificazione per l'accompagnamento del costruttore nella fase d'esecuzione (dettagli saranno elencati nei documenti del’ incanto pubblico). I centri di manutenzione e intervento sono costituiti per ogni sede dai seguenti componenti principali: Il centro di manutenzione (edificio per la manutenzione, terminale e gruppo di ricovero) - Edificio per la manutenzione (a più piani) con scantinato (incl. garage) comprendente ca. 60 postazioni di lavoro d’ufficio e ulteriori allestimenti per posti di lavoro (officine, ecc.). Le dimensioni dell’edificio dipendono dalle postazioni di lavoro richieste e dalle indicazioni in merito a magazzino, laboratori, ecc., che saranno definite nella documentazione del bando di concorso. - Officine, uffici, magazzini, aree riservate al personale, sale per formazione e conferenze, WC e docce - Binario di accesso al capannone dell’officina - Il capannone deve essere predisposto per il carico e lo scarico dei carri, nonché per la manutenzione generale - Le officine devono essere predisposte sia per riparazioni generali, sia per interventi di manutenzione - Il terminale occupa una superficie di ca. 10 000 m2 (in parte coperta) - 2 binari garantiscono un collegamento laterale con il terminale - Nel terminale vengono stoccati e trasbordati container, binari, scambi, altre merci, ecc. - I container vengono caricati sui carri ferroviari con un apposito carrello sollevatore - Il gruppo di ricovero occupa un’installazione ferroviaria lunga ca. 1500 m (ricovero di carri di riserva, carri speciali, ecc) Il centro di intervento - Edificio per il treno di spegnimento e di salvataggio (TSS): - lunghezza dell’edificio ca. 100 m - officine, uffici e locali per formazione, magazzini, aree riservate al personale, stanze da letto, WC e docce - Il capannone deve consentire la manutenzione del TSS La fossa per la pulizia e la stazione di rifornimento Per il rifornimento e per lavori speciali è necessario predisporre una fossa per la pulizia accessibile tramite rotaia (per lavori sotto le locomotive e i carri), nonché un impianto di rifornimento per locomotive diesel e veicoli stradali. Ulteriori componenti / Indicazioni È necessario predisporre un elevato numero di parcheggi per autovetture e furgoni. L’intero impianto deve essere inoltre circondato da una staccionata. Dovranno essere adottati anche provvedimenti per l’isolamento acustico. I centri di manutenzione e intervento sono integrati nella rete ferroviaria delle FFS. I punti di consegna sono fissi e vengono predefiniti. Il restante perimetro di progetto, dati e valori, nonché i piani della situazione attuale, lo stato delle aree disponibili, ecc. verranno riportati nella documentazione di concorso.

eligibilityCriteria: 18.08.2010 Spese: nessuna

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand folgender Subkriterien beurteilt::
1. Genügende Verfügbarkeit und Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals,: 30
Nachweis::
Vorgesehener Personaleinsatz (Schlüsselpersonen) mit Gewähr für kontinuierliche Arbeitsabwicklung.:
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie je ein Referenzprojekt innerhalb der letzten 10 Jahre der am Vorhaben beteiligten Schlüsselpersonen in den nachfolgenden Sparten, wobei zulässig ist, dass mit einer Referenz mehrere Sparten abgedeckt werden können::
- Gesamtprojektleiter:
- Architekt (Hochbau):
- Tiefbauingenieur:
- HLSK- Ingenieur:
- Elektroningenieur:
Die Schlüsselpersonen können mehr als eine Funktion (Sparte) in Personalunion ausüben.:
Das Projekt erfordert gute Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache. Die Koordinationssprache zwischen den beiden Projekten EIZ Biasca und EIZ Erstfeld ist deutsch. Das Plangenehmigungsverfahren ist in der jeweiligen Landessprache durchzuführen. Die vorhandenen Sprachkenntnisse sind auszuweisen.:
2. Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität,: 30
Nachweis::
Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben. Die angebotenen Stunden sind je Teilphase, Sparte und Kategorie darzulegen und zu begründen.:
Konzept eines wirkungsvollen, dem Projekt angepassten PQM.:
3. Projektorganisation,: 20
Nachweis::
- Detaillierte Projektorganisation beschreiben. Aufzeigen Verantwortlichkeiten, Koordination der Beteiligten, Sitzungswesen, Projektcontrolling (Termine, Kosten, Qualität), Kommunikation und Reporting, Schnittstellen, etc.:
4. Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt und Lösungsansätze,: 20
Nachweis::
- Detaillierte Auftragsanalyse mit Risikoanalyse und Aufzeigen der Erfolgsfaktoren.:
Angebote, welche die geforderten Mindestnoten oder den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Für die Wertung der einzelnen Kriterien gilt folgende Skala::
0 nicht beurteilbar, da keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung, da Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
4.0 gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert 300 Punkte) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistungen, besonders zu vereinbarenden Leistungen, Zusatzleistungen und Optionen).:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand folgender Subkriterien beurteilt::
1. Genügende Verfügbarkeit und Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals,: 30
Nachweis::
Vorgesehener Personaleinsatz (Schlüsselpersonen) mit Gewähr für kontinuierliche Arbeitsabwicklung.:
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie je ein Referenzprojekt innerhalb der letzten 10 Jahre der am Vorhaben beteiligten Schlüsselpersonen in den nachfolgenden Sparten, wobei zulässig ist, dass mit einer Referenz mehrere Sparten abgedeckt werden können::
- Gesamtprojektleiter:
- Architekt (Hochbau):
- Tiefbauingenieur:
- HLSK- Ingenieur:
- Elektroningenieur:
Die Schlüsselpersonen können mehr als eine Funktion (Sparte) in Personalunion ausüben.:
Das Projekt erfordert gute Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache. Die Koordinationssprache zwischen den beiden Projekten EIZ Biasca und EIZ Erstfeld ist deutsch. Das Plangenehmigungsverfahren ist in der jeweiligen Landessprache durchzuführen. Die vorhandenen Sprachkenntnisse sind auszuweisen.:
2. Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität,: 30
Nachweis::
Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben. Die angebotenen Stunden sind je Teilphase, Sparte und Kategorie darzulegen und zu begründen.:
Konzept eines wirkungsvollen, dem Projekt angepassten PQM.:
3. Projektorganisation,: 20
Nachweis::
- Detaillierte Projektorganisation beschreiben. Aufzeigen Verantwortlichkeiten, Koordination der Beteiligten, Sitzungswesen, Projektcontrolling (Termine, Kosten, Qualität), Kommunikation und Reporting, Schnittstellen, etc.:
4. Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt und Lösungsansätze,: 20
Nachweis::
- Detaillierte Auftragsanalyse mit Risikoanalyse und Aufzeigen der Erfolgsfaktoren.:
Angebote, welche die geforderten Mindestnoten oder den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Für die Wertung der einzelnen Kriterien gilt folgende Skala::
0 nicht beurteilbar, da keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung, da Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
4.0 gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert 300 Punkte) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistungen, besonders zu vereinbarenden Leistungen, Zusatzleistungen und Optionen).:


name: TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS, à l'attention de Laurent Pittet,Rue de la Gare 38, 1860 Aigle, Suisse, Téléphone: 024 468 03 50, Fax: 024 468 03 31, E-mail:

description: Caisses, montage final, intégration, contrôles et mise en service, service après-vente Rame adhérence Rame adhérence/crémaillère Voiture-pilote

description: Traction électrique Rame adhérence Rame adhérence/crémaillère

description: Bogies Rame adhérence Rame adhérence/crémaillère Voiture-pilote Automotrice BDeh 4/4 501-503 Voiture pilote Bt 531 – 532

title: AOMC-ASD Nouveau matériel roulant

description: •1 rame adhérence Caisses, montage final, intégration, contrôles et mise en service, service après-vente Traction électrique Bogies + 1 jeu complet de bogies de réserve •1 rame mixte (adhérence/crémaillère) Caisses, montage final, intégration, contrôles et mise en service, service après-vente Traction électrique Bogies + 1 jeu complet de bogies de réserve (selon chap. 5.4 du CST) •1 voiture-pilote Caisse, montage final, intégration, contrôles et mise en service, service après-vente Bogies + 1 jeu complet de bogies de réserve (selon chap. 5.4 du CST) •1 bogie de réserve pour automotrice série BDeh 4/4 501-503 (1 bogie moteur) •1 bogie de réserve pour les voitures pilotes Bt 531 – 532 (1 bogie porteur)

eligibilityCriteria: Cet appel d’offres s’adresse à tout fournisseur inscrit dans la branche d’activité concernée à la chambre ou au registre du commerce, ayant son siège principal ou une succursale d’entreprise en Suisse ou dans l’un des pays partie de l’accord AMP-OMC qui accorde la réciprocité aux entreprises suisses pour ce type de marché et dont les fournitures et/ou les services proviennent également de pays signataires de l’accord.


title: BKP277.1 Schieb- und Faltwände

description: Erweiterung der Langzeitpflege Sonnenberg (Haus Pilatus) mit Integration einer Demenzabteilung. Die Nordfassade vom bestehenden Haus Pilatus wird teilweise aufgebrochen und der Neubau wird am bestehenden Gebäude angehängt.

eligibilityCriteria: offenes Verfahren


title: Mühlackerstrasse und Emil-Spillmann-Weg

description: Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme ca. 4 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- u nd Strassenbau


name: Groupe de Mandataires PLEXUS, à l'attention de Daniel Huguet,Rte de Morat 8, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 347 43 43, Fax: +4126 347 43 49, E-mail:

title: Siège administratif à Granges-Paccot

description: Armoires / mobiliers fixes

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions fixées dans les dispositions en matière de marchés publics


Ville du Locle BO-Cosc

street: Rue Bournot 33


name: Bourgeois & Rudaz SA,Rue de la Plaine 68, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse

name: Office de l'information sur le territoire (OIT), à l'attention de Alexandre HOF,Avenue de l'Université 5, 1014 LAUSANNE, Suisse, Téléphone: +41 21 316 24 60, Fax: +41 21 316 24 84, URL http://www.vd.ch/oit

title: Nouvelle mensuration Entreprise CRONAY III - POMY III

description: Travaux de premier relevé sur les communes de Cronay et Pomy

eligibilityCriteria: Ingénieur-e géomètre breveté-e inscrit-e au registre fédéral des ingénieurs géomètres (art. 41 LGéo)


title: Neubau Unterkunft für Asylsuchende

description: Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende (24 Personen) an der Buonaserstrasse 31b in Rotkreuz, Gemeinde Risch. Bei der Baute handelt es sich um einen zweigeschossigen Modulbau Holz - Stahlbau mit zwölf Zweierzimmern, zwei Küchen sowie sanitären Einrichtungen.

eligibilityCriteria: CHF 00.00 Kosten: keine


name: Baudirektion Nidwalden vertreten durch Hochbauamt Nidwalden

title: Umbau Kantonsspital Nidwalden

description: Umbau Kantonsspital Nidwalden, Baumeisterarbeiten inkl. Abbrucharbeiten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preisangebot:
- Qualifikation / Referenzen:
- Firmenstruktur / Leistungsfähigkeit:
- Termine:
- Preisangebot:
- Qualifikation / Referenzen:
- Firmenstruktur / Leistungsfähigkeit:
- Termine:


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

street: Chemin de Mont-Paisible 16


title: H.BT230 Aufwertung Terminal 2

description: Aufwertung und Umgestaltung Zollhalle 2: Neuinstallation von vier autonomen Gepäckausgabe-Rundläufen und zwei Sperrgepäckbändern.

eligibilityCriteria: Einhaltung Submissionsverordnung / GAV

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten, Angebotspreis: 40
Erfüllung Leistungsbeschrieb: 40
Termineinhaltung: 10
Auftragsverständnis: 10
Kosten, Angebotspreis: 40
Erfüllung Leistungsbeschrieb: 40
Termineinhaltung: 10
Auftragsverständnis: 10


Kessler & Co SA

street: rue Pépinet 1


Commune de Fribourg p.a. Dürig AG

street: Feldstrasse 133


name: Pflegezentrum Fürstenau Wil, Fürstenlandstrasse 50, 9500 Wil, Suisse

title: BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz

description: Klebeparkett

eligibilityCriteria: 19.05.2010 Kosten: Keine


name: Pierre Lachat & Fils,Rte des Monts de Lavaux 48, 1092 Belmont-sur-Lausanne, Suisse

name: Ville de Morges - Direction Patrimoine, à l'attention de Marc-André Gremion,Case postale - Av. de Riond-Bosson 14, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21/823 03 50, Fax: +41 (0)21/823 03 55, E-mail:

title: TRAVAUX DE TAILLE DE PIERRE NATURELLE "MOLASSE"

description: RESTAURATION DES FACADES ET DE LA TOITURE DE LA NEF ET DU CHOEUR

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: IAAG Architekten AG,à l'attention de Jürg Schmutz, Kramgasse 65, 3000 Bern 7, Suisse, E-mail:

description: Fassadenelemente in Holz und Holzwerkstoffen, Wärmedämmung in Mineralfaserplatten, Fassadenverkleidung in Faserzementplatten, Balkonbrüstungen in Glas-Metall

description: Fenster in Holz

title: BKP 215 Montagebau als Leichtkonstruktionen (Fassade in Holz / Holzwerkstoffen) BKP 221 Fenster Aussentüren Tore (Fenster in Holz)

description: Neubau Alterswohnheim mit 48 Betten, Demenzwohngruppe mit Demenzgarten, Cafeteria, Grossküche und Wäscherei

eligibilityCriteria: Dem Angebot sind die ausgefüllte Selbstdeklaration mitsamt Nachweisen, sowie sämtliche für die Bewertung der Eignungs- und Zuschlagskriterien geforderten Daten und Dokumentationen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt Projektierung + Realisierung,à l'attention de Christian Grilz, Amtshaus V, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 412 43 91, Fax: +41 44 212 08 77, E-mail:

title: Seilergraben - Hegibachstrasse, Ingenieurleistungen

description: Ingenieurleistungen Städtischer Strassen- und Werkleitungsbau: Vorprojekt, Bauprojekt, , Ausschreibung/Offertvergleich, Ausführungsprojekt, Bauleitung, Abgabeakten Honorarberechtigte Bausumme: 11.74 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: persa sa,RTE CANTONALE 98, 1024 ECUBLENS, Suisse

name: Immobilier Développement ouest, à l'attention de Laurent Amstutz,Place de la gare 1, cp 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 21 59, E-mail:

description: Faux-plafonds métal: CFC 283.1 Faux-plafonds métal, Plafond suspendu Alu 850m2, plafond suspendu panneaux en aggloméré 360m2, divers plafonds suspendus en bacs métalliques avec isolation selon descriptif 2’160m2.

description: Construction en bois: CFC 214.1 Construction en bois (GC), CFC 214.2 Construction en bois (Arch), Ossature pour locaux provisoires sur 2 niveaux (planchers et solives en BLC, poutres et colonnes principales en métal), charpente métallique 11t, plancher 270 m2, solives en BLC 5 m3, isolation et paroi en panneaux pour guichets provisoires 200m2 Charpente bois en toiture du bâtiment A cadres en BLC 10m3, charpente métallique 2t, lattage, isolation, pare-vapeur, coupe-vent 605m2, fonds de chéneau et diverses finitions toiture, ossature

description: Serrurerie 1, main-courantes: CFC 272.2 Ouvrages métalliques, Main-courantes en tubes et fers plats inox dans les escaliers d’accès aux quais et autour des ascenseurs vitrés, 26pces.

description: Menuiserie: CFC 273.1 Menuiserie, Divers revêtements de paroi et portes en panneaux MDF, armoires en panneaux MDF, 8 cuisinettes.

description: Portes intérieures: CFC 273.1 Menuiserie, Portes intérieures en bois sur huisseries métal, 295pces.

title: Gare de Genève Cornavin / Transformation des parties d'ouvrages A, B, C et E

description: Travaux de transformation par démolition et reconstruction des bâtiments sous exploitation de la gare, en conservant certaines parties d’ouvrages et les façades historiques. Déroulement du chantier prévu en deux phases successives de travaux. La grande majorité des travaux prévus n’est pas en relation avec l’activité ferroviaire. Au total le projet comporte environ 27'600 m2 de planchers bruts, resp. 112'780 m3 SIA.

eligibilityCriteria: Conformément au dossier de soumission.


name: Office fédéral des routes (OFROU), division réseaux routiers, domaine planification des réseaux

street: Mühlestrasse 2

Rapp Trans AG

street: Hochstr. 100


name: GARAGE CORBASSIERES Sàrl,Route des Carolins3, 1950 Sion, Suisse

description: Polizei-Motorräder, 7 Rücknahmen

description: Personenwagen Limousinen 4x4, 2 Rücknahmen

description: Personenwagen 4x4 grosses Ladevolumen, 1 Rücknahme

description: Personenwagen-Kombi 4x4, 1 Rücknahme

description: Personenwagen-Kombi 4x4, 4 Rücknahmen

title: Véhicules automobiles de Police 2010

description: Achat de 13 voitures et de 3 motos avec reprises des anciennes, répartis en 5 lots

eligibilityCriteria: Das Formular entsprechend dem Art. 15 der Verordnung über die öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 muss zwingend der Offerte beigelegt werden.


title: Gesamterneuerung Cityring Luzern; TP4 BSA; Los 3.f Krananlage Tunnelzentrale Mitte Sonnenberg

description: Die bestehenden Krananlagen sind ungenügend, um die Anforderungen im Zusammenhang mit den neuen Abluftventilatoren bezüglich Gewicht und Handling zu erfüllen. Demzufolge müssen alle Krananlagen demontiert und ersetzt werden. Die 2 neuen Deckenlaufkrane (1 Anlage über den Abluftventilatoren FBNO, 1 Anlage über den Abluftventilatoren FBSU) werden etappenweise in den Abluftventilatorenräumen installiert. Details der einzubauenden Krananlagen: Anzahl Anlagen: 2 Länge: 13.4 m, unterteilt in 3 Teile (4.2 m, 4.5 m und 4.5 m) plus ein leicht demontierbares Zwischenstück von 0.2 m bei der neuen Wand Breite: max. 8 m Traglast: 8 t Hakenweg: 10 m Hakenhöhe: max. 1.1 m (gemessen ab Raumdecke bis Kranhaken) Falls möglich und sinnvoll wird Standartprodukten und -komponenten der Vorzug gegeben. Die Krananlagen sind elektrisch zu betreiben. Stromanschluss wird bauseitig zur Verfügung gestellt. Die Anlagen müssen mit einem elektrischen Überlastschutz ausgerüstet sein. Es dürfen keine Flachkabel herunter hängen und die Zuführung muss über eine frei verschiebbare Leitung erfolgen. Die Krananlagen sind an der Raumdecke zu montieren.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien PREIS, unterteilt in:: 45
- Investitionskosten: 40
- Betriebs- und Unterhaltskosten: 5
QUALITÄT DER TECHNISCHEN SYSTEMAUSLEGUNG / EINGESETZTE KOMPONENTEN / REFERENZEN, unterteilt in:: 25
- Systemkonzept, technische Auslegung, Modularität, Materialeinsatz und Schnittstellen: 15
- Vergleichbare Referenzen: 5
- Einsatz von Hilfsmittel und Messtechnik: 5
ORGANISATION / TERMINPROGRAMM, unterteilt in:: 15
- Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung, Qualifikation Schlüsselpersonal, Fachkenntnisse: 8
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe; Maschineneinsatz: 5
- Plausibilität und Qualität des abgegebenen Terminprogrammes: 2
AUFTRAGSANALYSE / QM-KONZEPT, unterteilt in:: 15
- Angaben zum projektbezogenen Qualitätsmanagement, Qualitätssicherungsverfahren und Prüfpläne: 10
- Auftragsanalyse inkl. Umbauverfahren, Logistikkonzept: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstellen nach dem Komma gerundet wird.:
PREIS, unterteilt in:: 45
- Investitionskosten: 40
- Betriebs- und Unterhaltskosten: 5
QUALITÄT DER TECHNISCHEN SYSTEMAUSLEGUNG / EINGESETZTE KOMPONENTEN / REFERENZEN, unterteilt in:: 25
- Systemkonzept, technische Auslegung, Modularität, Materialeinsatz und Schnittstellen: 15
- Vergleichbare Referenzen: 5
- Einsatz von Hilfsmittel und Messtechnik: 5
ORGANISATION / TERMINPROGRAMM, unterteilt in:: 15
- Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung, Qualifikation Schlüsselpersonal, Fachkenntnisse: 8
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe; Maschineneinsatz: 5
- Plausibilität und Qualität des abgegebenen Terminprogrammes: 2
AUFTRAGSANALYSE / QM-KONZEPT, unterteilt in:: 15
- Angaben zum projektbezogenen Qualitätsmanagement, Qualitätssicherungsverfahren und Prüfpläne: 10
- Auftragsanalyse inkl. Umbauverfahren, Logistikkonzept: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstellen nach dem Komma gerundet wird.:


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

description: Pikettelektriker für Projekt: N01/36 LiKAS+Grünau

description: Pikettelektriker für Projekt: N01/38 Ausbau Nordumfahrung ZH - Los 6

title: N01/38 Ausbau Nordumfahrung ZH und LiKAS+Grünau – Pikettelektriker

description: Das Projekt N01/N20 Ausbau Nordumfahrung Zürich (ANU) beinhaltet in fünf Projektierungs- und Baulosen eine Kapazitätserhöhung sowie eine Sanierung der bestehenden Infrastruktur. Kernstück bildet dabei der Bau einer dritten Röhre des Gubristtunnels mit Ausbau der Kapazitäten auf sechs Spuren. Die beiden bestehenden Röhren des Gubristtunnels werden anschliessend komplett baulich saniert, ebenso der Teil Stadtgrenze Hardturm bis Limmattaler Kreuz inkl. den drei sich in diesem Perimeter befindenden Elektroräumen. Um im Störungsfall rasch intervenieren zu können, oder für Hilfeleistungen bei Bauarbeiten in der Nähe von Kabelanlagen wird einem Elektroinstallateur ein Grundauftrag vergeben. Damit können kurzfristig kleine, stunden-, in Ausnahmefällen und selten tageweise Aufträge erteilt werden, die nach Aufwand abgerechnet werden. Im Weiteren sind diverse Demontagearbeiten auszuführen. Nähere Angaben zu den Leistungen und Mengen können den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: Preis: 40
ZK2: Qualität Ausrüstungen und Ausführungen: 40
ZK3: Organisation: 15
ZK4: QM-Konzept: 5
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die:
Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: Preis: 40
ZK2: Qualität Ausrüstungen und Ausführungen: 40
ZK3: Organisation: 15
ZK4: QM-Konzept: 5
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die:
Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Luigi Bartesaghi, via Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 091 814 27 77, Fax: 091 814 27 39, E-mail:

title: Galleria Vedeggio - Cssarate, Comando ventilazione

description: Fornitura, posa e messa in servizio dell'impianto di comando della ventilazione della galleria Vedeggio - Cassarate. Quantitativi principali: 16 armadi di comando con app. hardware e software 7 rilevatori di CO/OP 7 stazioni anemometriche 6 stazioni rilevamento meteo 5 rilevatori differenza di pressione 7'300 m cavi elettrici corrente forte 13'200 m cavi elettrici corrente debole

eligibilityCriteria: I concorrenti devono obbligatoriamente partecipare alla riunione informativa che si terrà martedì 16 febbraio 2010 alle ore 09.00 presso l'Infocentro della galleria Vedeggio-Cassarate situato sul cantiere di Vezia.


name: SGI Ingénierie, à l'attention de Morgwan BLANCHE,Chemin de l'Etang, 46, 1216 Cointrin, Suisse

title: Aménagement du Chemin des Montagnais

description: Aménagement du chemin des Montagnais (Mise en oeuvre de bordures et d’enrobé, installation d’un collecteur EP, installation d’éclairage, construction d’un mur de soutènement…) et l’aménagement d’un arrêt de bus au niveau de la jonction avec le chemin du Canada.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Direction des systèmes d'information (DSI)

title: Le lot 1 concerne la réalisation de l'alimentation électrique secourue du Data-Center.

street: avenue Recordon 1

Knürr AG

street: route de Denges 28


title: Bau- und Auflageprojekt für die Strassensanierung und den Ausbau der Kantonsstrasse 381, Abschnitt Lorzentobelbrücke bis Schmittli

description: Erarbeitung des Projektes "Sanierung und Ausbau der Kantonsstrasse 381, Abschnitt Lorzentobelbrücke bis Schmittli SIA Phasen 32 und 33, Länge 3,5 km

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


Spontis SA, service achat - Roger Gumy

street: Route de Chantemerle 1


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Ressort achats bureautique/informatique

street: Fellerstrasse 15

Bedag Informatik AG

street: Engehaldenstrasse 12 Postfach 5121


name: ARGE SAHA: Marti AG und Gebrüder Jetzer AG

name: Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern

title: Drainagearbeiten Hagneckkanal

description: - gefräste Drainagehauptleitungen D = 160 - 300 mm, L = ca. 1750 m1 - gefräste Drainageleitungen mit Kiesfilter D = 80 - 150 mm L = ca. 800 m1

eligibilityCriteria: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Referenzen der Schlüsselpersonen: 20
QS / Organisation: 10
Preis: 70
Referenzen der Schlüsselpersonen: 20
QS / Organisation: 10


name: Service achats transports publics genevois

street: route de la Chapelle 1

Nexans Suisse SA

street: rue de la Fabrique 2


title: Oberwangen, Kanalisationserschliessung Wolfgalgen

description: Bauarbeiten (Hauptkubaturen) - Leitungsbau im Feld 100 m (Tiefe 1,50 – 6,50) - Kontrollschächte 5 St.

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garntiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Einwohnergemeinde Münchenbuchsee Bauabteilung, Ressort Tiefbau

title: Führung und Betrieb Werkhof Münchenbuchsee

description: Gemäss Ausschreibungsdossier

eligibilityCriteria: Es werden nur vollständig ausgefüllte Offerten berücksichtigt. Teilangebote sind nicht zugelassen. Es sind nur die beschriebenen Leistungen zu offerieren resp. die gestellten Fragen zu beantworten. Zusätzlich offerierte Leistungen sind auf einem separaten speziell bezeichneten Blatt einzureichen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Einwohnergemeinde Krauchthal, Länggasse 1, 3326 Krauchthal, Suisse

title: Neubau Mehrzweckhalle Rüedismatte Krauchthal

description: Neubau Mehrzweckhalle und mit Garderoben und Ortsmuseum

eligibilityCriteria: 12.03.2010 Kosten: Keine


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions


name: Etat du Valais, Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, Office de construction des routes nationales

awardCriteriaDetails:
Prix:
Capacité/qualité:
Références:
L'adjudication sera prononcée en faveur de l'offre économiquement la plus avantageuse.:

street: Kantonsstrasse 275


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost

street: Kasernenstrasse 95, Postfach


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

street: 2, ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777


title: USZ, Nord 1 Einbau MRI

description: Spezielle Dichtungen und Dämmungen


awardCriteriaDetails:
Approche de la problématique:
Qualité économique de l'offre:
Références du candidat:
Organisation du candidat:

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983

Plojoux & Voellinger Architectes

street: 25-27 av. Vibert


name: Département de la sécurite, des affaires sociales et de l'integration,à l'attention de Office cantonal du feu, Rue des Casernes 40, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 606 70 50, Fax: 027 606 70 54, E-mail:

title: Lieferung und Ausrüstung von 3 Kommmandofahrzeugen

description: Lieferung und Ausrüstung von 3 Kommandofahrzeugen für die Stützpunktfeuerwehren im Wallis


name: Commune de Meyrin service de l'urbanisme, des travaux et de l'énergie

awardCriteriaDetails:
Qualité économique globale de l'offre:
Organisation du candidat mise en place pour l'exécution du marché:
Références du candidat:

street: 2 rue des Boudines


name: BECO Economie Bernoise, Service de l'emploi LMMT

title: Gérer une entreprise de pratique commerciale dans les régions Berne, Oberland bernois et Oberaargau-Emmental.

street: Lagerhausweg 10 / Postfach 730

Stiftung Arbeitsgestaltung

street: Berchtoldstraße 3


name: Piasio SA,4 chemin du Champ-des-Filles, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

title: Projet Grand Salève - Travaux de Terrassement, travaux spéciaux et canalisation - étape 1

description: Travaux de terrassement, travaux spéciaux et canalisation pour la réalisation de l'étape 1 du projet Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments : un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes agées.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires, inscrits au registre du commerce, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise ou sur un registre professionnel). Le marché est ouvert à tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses pour ce type de marché.


name: Institut pour l'économie de la construction SA (IEC SA)

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché:
Qualités techniques:
Organisation de base du candidat:
Références du candidat:
Détail selon dossier de l'appel d'offre:

street: place de la Gare 4, CP 893


title: Sportanlage Steinkluppe, Sanierung Spielfelder, Kunstrasen

description: Liefern und Einbauen eines unverfüllten Kunstrasensystems, Fläche 8'400 m2

eligibilityCriteria: 30.07.2010 Kosten: Keine


title: Gesamterneuerung Kantonsstrasse Sturzenhard – Kurve Sturzenhard, Reute

description: Gesamterneuerung Kantonsstrasse Nr. 57, Reute - Altstätten Sturzenhard – Kurve Sturzenhard, Reute km 1.970 – km 2.300 - Strassenbauarbeiten - Spezialtiefbauarbeiten - Betonarbeiten


name: Herzog Ingenieure AG, à l'attention de Mario Matter,Dorfstrasse 10, 3073 Gümligen, Suisse, Téléphone: 0848 415 000, E-mail:

title: Renaturation et protection contre des crues du Glütschbach à Uetendorf.

description: Der Glütschbach durchquert das Siedlungsgebiet von Uetendorf. Auf diesem Abschnitt ist der Fliessquerschnitt eng und die Verbauungen sind sanierungsbedürftig. Daher wird der Glütschbach auf einer Länge von ca. 500 m renaturiert und falls nötig werden Hochwasserschutzmassnahmen gebaut. Zum Teil wird das Gerinne um einige Meter verlegt und verbreitert.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Bereinigter Angebotspreis (: 70
- Technischer Bericht Unternehmer, Bauablauf und Bauprogramm (: 20
- Schlüsselpersonen (: 10
- Bereinigter Angebotspreis (: 70
- Technischer Bericht Unternehmer, Bauablauf und Bauprogramm (: 20
- Schlüsselpersonen (: 10


title: Erweiterungsbau Orientierungsschule Kerzers

description: Anbau an bestehendes Schulhausgebäude. Umbau und Sanierung Altbau.

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Kriterien gemäss dem Bewertungsblatt Typ A für öffentliches Beschaffungswesen der Gemeinde Kerzers in der Beilage zu der Submission:
Kriterien gemäss dem Bewertungsblatt Typ A für öffentliches Beschaffungswesen der Gemeinde Kerzers in der Beilage zu der Submission:


name: Galletti & Matter Architectes, à l'attention de Steven de Palézieux,Ch. du Languedoc 32, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 625 04 68, Fax: 021 625 04 69, E-mail:

description: Menuiserie intérieure, portes, mobilier fixe et menuiserie courante

title: Institut Galli-Valério

description: Rénovation de l'immeuble, Rue César-Roux 37

eligibilityCriteria: CHF 100.00 la finance d'inscription (frais d'examen de dossiers) est exigée lors du dépôt de l'offre et doit être versée au compte : CCP 10-3388 – 8 Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) 1000 Lausanne Avec la mention : 132-04653 - Chantier : César-Roux 37


title: Entlandung Stausee Solis, Zufahrtsstrasse Einlaufbauwerk

description: 1. Verbreitern einer bestehenden Flurstrasse auf einer Länge von ca. 600 m inkl. Bau von neuen Blocksteinmauern. 2. Neubau einer etwa 400 m langen, einspurigen Kiesstrasse in zum Teil steilem, bewaldetem Gelände. Die neue Zufahrtsstrasse weist verschiedene Gefälle von bis zu 12% auf. An zwei Stellen muss ein Bachlauf überquert werden. Aushub, Felsabtrag, Blockverbau, Planie und ca. 1000 m3 Koffereinbau. Technisch zuständig: Projektleiter Thomas Ziegler 7411 Sils i.D. Telefon 058 319 69 84 E-Mail: thomas.ziegler@ewz.ch

eligibilityCriteria: keine


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Fax: 033 225 10 70

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Belags-/Bankettsanierung Amsoldingen - Zwieselberg - Örtliche Bankettverstärkungen, Profilverbesserungen, Deckschichteinbau

eligibilityCriteria: 03.01.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
- Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


title: Ingenieurleistungen

description: Sachverhalt: Die Ingenieurleistungen gemäss Ordnung SIA 103, 4.1.32 Bauprojekt und 4.1.33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt für das Projekt „1015 / Bypass Nord“ erreichen die Schwellenwerte des offenen/selektiven Verfahrens. Unter den Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 1 Bst. a Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und Art. 7 Abs. 3 Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16. Oktober 2002 (ÖBV) können Aufträge jedoch im freihändigen Verfahren vergeben werden, auch wenn mindestens die Schwellenwerte des Einladungsverfahrens erreicht werden. Entscheid: Die Ingenieurleistungen für das Projekt „1015 / Bypass Nord“ werden freihändig vergeben. Begründung: Freihändige Vergabe gemäss Art. 7 Abs. 3 Bst. i Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) vom 16. Oktober 2002 "Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber schliesst den Vertrag mit der Gewinnerin oder dem Gewinner eines Planungs- oder Gesamtleistungswettbewerbes ab, ...".

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: -:
-:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: L’adjudication comprend : - enlèvement et élimination du tapis existant - préparation du sol - fourniture et pose du parquet


name: Gemeindeverband Betagtenzentrum Laupen,à l'attention de Markus Joos, Krankenhausweg 12, 3177 Laupen, Suisse, Téléphone: 031 740 11 11, Fax: 031 740 13 60, E-mail:

title: Heizungsanlagen

description: Heizungsanlage

eligibilityCriteria: 12.02.2010 Kosten: Keine


Bauart Architectes et Urbanistes SA

street: rue du Crêt-Taconnet 17


awardCriteriaDetails:
Montant corrigé de l´offre:
Qualité technique, performance et expérience:
Ecologie:
Qualité de l´offre, programme des travaux:

Commune municipale de Tavannes

street: Grand Rue 1


title: Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

description: Anbau und Umbau


title: Freihändige Vergabe: „WBP Hochwasserschutz Bödeli Gesamtprojektleitung"


title: Pflegezentrum Witikon, Instandsetzung und Umbau, Bauingenieurleistungen


title: Réfection chaussée secteur inf. des Fiottets

description: Réfection de la fondation de la chaussée et trottoirs avec assainissement des énergies et canalisations. Pose de conduites d'eau, de gaz et mise en place de tubes électriques et remplacement de câbles.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Vergabe von Informatikdienstleistungsaufträgen (Wartung und Support) im Jahr 2011 für die NESKO-Applikationen der Steuerverwaltung des Kantons Bern


name: SD Société de Gestion et Conseils SA,Place Chauderon 3, Case postale 7411, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 345 81 44, Fax: +41 21 345 81 25, E-mail:

title: Réalisation de l'aménagement Rue de l'Industrie et PI CFF (mesure 34d) à Yverdon-les-Bains. Prestations de services d'ingénierie en génie civil.

description: Les prestations à fournir sont les suivantes (phases selon réglement SIA 103) : 31 - Réactualisation de l’étude préliminaire et établissement de l’avant-projet + relevés géomètre. 32 - Projet définitif - Examen préalable. 33 - Procédure de demande d’autorisation. 41 - Appel d’offres d’entreprises. 51 + 52 - Travaux principaux et travaux d’aménagements et finitions. 53 - Mise en service ; Achèvement.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres