name: Centre des technologies de l'information (CTI) État de Genève

awardCriteriaDetails:
Qualité de la formation (par rapport au profil requis sous point 2.5):
Compétences générales:
Compétences spécifiques:
Adéquation par rapport au rôle et activités prévus dans le cadre de la mission, en particulier selon le résultat de l'entretien:
Adéquation par rapport aux "qualités requises" de la description du profil attendu:
Prix (par jour de 8 heures):

street: rue du Grand-Pré 64-66


scheme: CPV

title: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten

documentType: tenderNotice

description: Bauarbeiten: - Baupisten 300 m - Aushub 5100 m3 - Abfuhr Inertstoff 500 t - Kanäle GFK NW 1000 mm, 405 m - Kanäle PEHD/PP NW 355/315, 295 m - Rohrvortrieb unter SBB NW 1000 mm, 57 m - Spundwände 3600 m2 - Grundwasserabsenkung 310 m2 - Gräben für Gas-/Wasser 440 m - EW-Rohrblöcke 410 m - Randabschlüsse 300 m - Planien und Beläge 850 m2 - Konstruktionsbeton Regenbecken 100 m3

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Stadt Wetzikon

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

documentType: awardNotice

title: ETH Zürich, CLA 4. Etappe, Neubau LEE

description: Die ETH Zürich realisiert an der Leonhardstrasse in 8006 Zürich ein Bürogebäude. Das Projekt befindet in innerstädtischem Umfeld. Das Gebäude umfasst 16 Stockwerke, 5 Unter- und 11 Obergeschosse. Die Gebäudehöhe über Terrain misst ca. 40 m. Die Geschosshöhe beträgt in den Bürogeschossen 3.40 m, das Gebäuderastermass 1.40 x 1.40 m. In der Sockelzone befindet sich die Eingangshalle als halböffentlicher Bereich mit Arbeitsplätzen für Studenten. Im Trakt Nord wird ein Weiterbildungs- und Seminarzentrum mit Hörsaal und Medienraum realisiert. Die Obergeschosse weisen ausschliesslich Büronutzung auf. In den Untergeschossen befinden sich Seminarräume, Archiv- und Lagerräume, Technik- und Logistikbereiche sowie Räume für Rechneranlagen. Kennwerte: Geschossfläche GF (SIA 416): 18'000 m2 Gebäudevolumen GV (SIA 416): 69'000 m3 BKP 222 SPENGLERARBEITEN BKP 223 BLITZSCHUTZ BKP 224 BEDACHUNGSARBEITEN (Gesamtausschreibung) Total ca. CHF 1'000'000.00

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Zweckverband ARA Gossau-Grüningen, 8627 Grüningen

title: GU-Ausschreibung ARA Gossau-Grüningen, 1. Etappe der Langzeitmassnahmen 2009-15

description: Neubau Filtration, Neubau Gasspeicher, Ausrüstung Regenbecken, Diverse Umnutzungen

eligibilityCriteria: CHF 1'000.00 Einzahlung UBS AG, 8098 Zürich, Konto 25758090001F


awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

IBC Neuchâtel

street: Rue du Musée 9


title: Hochwasserschutz Ussere Sitebach

description: Erstellen 4 Natursteintraversen, Böschungssicherung mit Natursteinen

eligibilityCriteria: Vollständig ausgefülltes Offertformular


name: Energie Wasser Bern Administration Beschaffungsausschuss,à l'attention de Verena Jordi, Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 92 50, E-mail:

title: Wasserzähler (ca. 8'800 Stk.) mit Raccordanschlüssen DN 20 bis DN 50 für horizontalen oder vertikalen Einbau (Steig-/Fallrohrgehäuse)

description: Total Bestellmenge, über den Beschaffungszeitraum von 48 Monaten: DN 20, 220 mm: ca. 2'960 Stk. DN 25, 260 mm: ca. 3'120 Stk. DN 32, 260 mm: ca. 2.000 Stk. DN 40, 300 mm: ca. 600 Stk. DN 50, 300 mm: ca. 120 Stk.

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 70
Preise sind pro Artikel in der der Offerte auszuweisen.:
Sie beschreiben den Netto-Preis in CHF pro Mengeneinheit (ohne MWSt.), inkl. aller Kosten (Material, Lagerhaltung, Transport, Verzollung (DDP, Incoterms 2000) und Ablad).:
Der Gesamtpreis wird gebildet aus der Summe von: Menge der ersten 36 Monate x Preis + Menge des 4. Jahres (12 Monate) x Preis.:
Der Preis ist fix über die angegebene Gesamtmenge, welche innerhalb von 48 Monaten abgerufen wird.:
Bewertung Preis: Der tiefste Preis erhält 10 Punkte. Pro 2% Mehrpreis wird 1 Punkt abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Garantie:: 30
Die Garantie ist in Jahren anzugeben. Sie umfasst eine vollständige Abdeckung aufgetretener Mängel, der im Versorgungsnetz eingebauten Wasserzähler.:
Sind keine Reparaturen möglich und der Schaden ist auf einen Mangel des gelieferten Wasserzählers zurück zu führen, so ist ein kostenloser Ersatz zu gewährleisten.:
Bewertung Garantie: Die Bewertung der Garantie erfolgt anhand der gewährten Jahre. Die längste Garantiedauer erhält fix den Höchstwert von 10 Punkten. Pro Jahr weniger wird 1 Punkt in Abzug gebracht.:
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 70
Preise sind pro Artikel in der der Offerte auszuweisen.:
Sie beschreiben den Netto-Preis in CHF pro Mengeneinheit (ohne MWSt.), inkl. aller Kosten (Material, Lagerhaltung, Transport, Verzollung (DDP, Incoterms 2000) und Ablad).:
Der Gesamtpreis wird gebildet aus der Summe von: Menge der ersten 36 Monate x Preis + Menge des 4. Jahres (12 Monate) x Preis.:
Der Preis ist fix über die angegebene Gesamtmenge, welche innerhalb von 48 Monaten abgerufen wird.:
Bewertung Preis: Der tiefste Preis erhält 10 Punkte. Pro 2% Mehrpreis wird 1 Punkt abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Garantie:: 30
Die Garantie ist in Jahren anzugeben. Sie umfasst eine vollständige Abdeckung aufgetretener Mängel, der im Versorgungsnetz eingebauten Wasserzähler.:
Sind keine Reparaturen möglich und der Schaden ist auf einen Mangel des gelieferten Wasserzählers zurück zu führen, so ist ein kostenloser Ersatz zu gewährleisten.:
Bewertung Garantie: Die Bewertung der Garantie erfolgt anhand der gewährten Jahre. Die längste Garantiedauer erhält fix den Höchstwert von 10 Punkten. Pro Jahr weniger wird 1 Punkt in Abzug gebracht.:

mainProcurementCategory: goods


name: SKM Sekundarschule Kreis Marthalen 8460 Marthalen

title: Neubau Doppelturnhalle

description: Neubau Doppelturnhalle mit Garderoben, Nebenräume und unterirdischer Verbindung zu bestehendem Schulhaus Dach in Systemholzbau


description: A3, Wollishofen - Reichenburg, km 106.700-150.250

description: A1, Brüttisellen - Matzingen, km 307.400-340.750 A7, Verzweigung A1/A7 Grenze ZH/TG, km 0.000-1.850 A53, Brüttisellen - Uster Nord, km 15.000-26.400

description: Grenze ZH/SH - Verzweigung A1/A4, km 19.000-39.000

description: A1, Grenze ZH/AG - Brüttisellen, km 287.500-370.400 A50, Glattfelden West - Ost, km 4.500-8.100 A51, Zürich Nord - Bülach Nord, km 0.300-14.500 A1L, Zürich Ost - Schöneich A1H, Limmattalerkreuz - Hardturm, km 1.300-6.200 A4, Limmattalerkreuz - Zürich Süd, km 90.000-105.00

title: Mäharbeiten 2010 auf dem Nationalstrassennetz der GE VII

description: Mäharbeiten 2010 entlang den Nationalstrassen der GE VII


currency: EUR

title: Basel RB I, Hydraulische Balkengleisbremsen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Zwéco - Monsieur Frédéric Würsten,Rue Blavignac 5, 1227 Carouge, Suisse

title: Conservatoire populaire de musique - Assainissement du bâtiment

description: Le marché consiste en des travaux complexes de déflocage et de désamiantage du bâtiment

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires suisses qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Dienstleistungsauftrag (Studie) zur Optimierung des SLA im Bereich Luftfahrtsysteme.


title: Ebnetstrasse, Stäfa; Kanalbau, Werkleitungen, Strassenbau und Stützmauern

description: - Ausbau und Sanierung Ebnetstrasse - Sanierung "alte" Ebnetstrasse und Sternenhaldenstrasse - Kanalbau, Werkleitungen, Strassenbau und Stützmauern

eligibilityCriteria: gemäss Eignungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Neue KVA Bern Forsthaus, BKP 215.20 Fassadenbau Los 1 Verglasung Verbindungsgang

description: BKP 215.20 Fassadenbau Los 1 Verglasung Verbindungsgang Objektspezifische isolierte Fassadenkonstruktion in Stahl und Cr.Ni.-Stahl. Verglasung mit IV-Stufengläsern in Silicone-Structural-Glazing (SSG). Total Fassadenfläche ca. 1‘000 m2

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

street: Fellerstrasse 21


title: Camions avec pont basculant 4x2.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15

Iveco (Schweiz) SA

street: Rue de Lausanne 49


name: Ansaldo STS S.p.A,Via Paolo Mantovani, 3-5, 16151 Genova, Italie

title: SCMT Flirt Tilo

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen, K-Infra

title: H18, Tunnel Eggflue, Erhöhung Tunnelsicherheit (I1), Lieferung und Montage von Türen im Energieleitungstunnel

description: Bauarbeiten; Hauptmengen: Lieferung und Montage der Türen und zugehörigen Komponenten etc. - Schleusentüren West und Ost 5 Stk. - Personenschleusensteuerungen 2 Stk. - Servicetüren 8 Stk. - Schleusensteuerungen für Servicetüren 4 Stk. - Gitter-Doppelflügeltür 1 Stk. - Servicetür 1 Stk. - Schulung - Garantie

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30


title: Photovoltaikanlage Holzkraftwerk Basel

description: Der Liefer- und Leistungsumfang umfasst die komplette Fertigung, Lieferung und Montage einer voll funktionstüchtigen PV-Anlage auf dem neuen Dach des Holzkraftwerks inklusive aller hierfür erforderlichen Komponenten wie Unterstützungskonstruktionen, Hebezeuge, Montagesystem für PV-Module, Elektrokästen, Wechselrichter und Verbindungskabel bis zum Einspeisepunkt. Ein Baugerüst (Einhaltung der SUVA-Vorschriften) gehört ebenfalls mit zum Leistungsumfang. Als Zugang für Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungszwecke, sollen zwei Wartungsgänge (kreuzförmig, mit Gitterrosten) installiert werden. Für die Projektausführung stellt der Auftragnehmer einen Bauleiter, verantwortlich für Terminplanung und Montageüberwachung der Bauausführung.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Mehrleistungen bezüglich Mindestanforderungen: 50
Angebotspreis: 50
Mehrleistungen bezüglich Mindestanforderungen: 50


name: Losinger Construction SA,Chemin de Rente 26, 1030 Bussigny, Suisse

name: BIOPOLE SA, à l'attention de Jean-Marc Tissot,Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021 651 90 00, Fax: 021 651 90 09, E-mail:

title: Biopôle III - bâtiment de laboratoires - installations techniques et aménagements intérieurs - exécution en entreprise générale

description: Installations techniques des niveaux 1 et 2 (partiel) à partir des gaines verticales : CFC 23, 244, 245, 248 et 25. Aménagements intérieurs des niveaux 1 et 2 (partiel) sans les gaines verticales et locaux sanitaires communs : CFC 27 et 28.

eligibilityCriteria: Selon les conditions contenues dans le cahier des charges


title: N13 EP17 Chur Nord – AS Zizers/Untervaz – Generalplaner Wildbrücke

description: Das Projekt umfasst die Verlegung der Nordspur und die Anpassung der Südspur zwischen Chur Nord und dem Anschluss Zizers auf einer Länge von ca. 4 km (Neubau parallel zur Südspur). Dabei wird die Südspur auf einer Länge von ca. 2 km gegen die SBB-Linie verschoben. Zusammen mit dem Rückbau der Nordspur wird im Bereich Trimmis Süd (alte Werksausfahrt Trimmis) der bestehende Anschluss Trimmis an die Kantonsstrasse neu gestaltet. Die vorliegende Ausschreibung umfasst das Teilprojekt 2. Dies beinhaltet folgende Projekt-elemente: Bau der Wildbrücke Halbmil: Kunstbauten (Wildbrücke), Erdarbeiten, BSA. Der heute unterbrochene Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung, wird mit dem Bau der Wildbrücke Halbmil wieder hergestellt. Die Baukosten für das Teilprojekt 2 belaufen sich aufgrund des Kostenvoranschlags auf rund 9.8 Mio. Franken. Für die Realisierung wird mit einer Bauzeit von ca. 6 Jahren gerechnet. Geplant ist, dass im ersten Jahr (frühestens 2013) im Schwarzgut Rüfematerial zu Koffer aufbereitet wird. Von 2014 bis 2017 wird der Neubau (Verlegung Nordspur sowie Umgestaltung und Verschiebung Südspur) erstellt. Nach der Inbetriebnahme erfolgt im Jahr 2018 der Rückbau der Nordspur mit den ergänzenden Massnahmen (Rückbau N13, Fertigstellung Wildbrücke „Halbmil“ und Umbau Abzweigung / Kreisel Trimmis Süd).

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: SCHLÜSSELPERSONEN: 35
unterteilt in::
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.,: 7
- Chefbauleiter,: 9
- Fachspezialist Kunstbau,: 7
- Fachspezialist Geotechnik,: 2
ZK2: AUFGABENANALYSE, VORGEHENSVORSCHLAG: 15
ZK3: QUALITÄT: 10
unterteilt in::
- QM-Konzept und Risikoanalyse gemäss Ziff. 2.3.3,: 5
- Projektbezogenes Organigramm gemäss Ziff. 2.3.2.3,: 5
ZK4: PREIS: 40
PREISBEWERTUNG:
Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
Ein Angebot > 100% über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium:
"Preis" die Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x): 5
x 100 [% der: 500
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: SCHLÜSSELPERSONEN: 35
unterteilt in::
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.,: 7
- Chefbauleiter,: 9
- Fachspezialist Kunstbau,: 7
- Fachspezialist Geotechnik,: 2
ZK2: AUFGABENANALYSE, VORGEHENSVORSCHLAG: 15
ZK3: QUALITÄT: 10
unterteilt in::
- QM-Konzept und Risikoanalyse gemäss Ziff. 2.3.3,: 5
- Projektbezogenes Organigramm gemäss Ziff. 2.3.2.3,: 5
ZK4: PREIS: 40
PREISBEWERTUNG:
Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
Ein Angebot > 100% über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium:
"Preis" die Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x): 5
x 100 [% der: 500


title: Absenkung Gohlhauswehr mit Vorbetonierung Brückenfundament

description: Installation+Wasserhaltung. Abbruch und Teilabbruch best. Wehranlagen. Rückbau Ufersicherungen. Unterfangung BLS-Brücke. Sohlen- und Ufersicherungen. ca. 15'000m3 Aushub. ca. 3'500to Blöcke. ca. 500m' Eisenbahnschienen. ca. 400m' Faschinen. ca. 450m3 Sickerbeton. ca. 200m3 Füllbeton.

eligibilityCriteria: Die Bauherrschaft vergibt Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz: 10
Schlüsselpersonal: Referenzen / Verfügbarkeit: 10
Organisation der Firma / ARGE: 10
Preis: 70
Fachkompetenz: 10
Schlüsselpersonal: Referenzen / Verfügbarkeit: 10
Organisation der Firma / ARGE: 10


name: BARU SA - M. RIVA,55, rue Ancienne, 1227 CAROUGE, Suisse, E-mail:

title: CFC 222 - FERBLANTERIE CFC 224 - ETANCHEITE / ISOLATION CFC 224.2 - TOITURE EXTENSIVE

description: Réfection toit plat d'un corps de bâtiment comprenant les travaux de dépose - repose de l'étanchéité et de l'isolation et l'exécution d'une toiture végétalisée de type extensif

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Alterszentrum Brühlgut: Ersatz Gewerbeküche

description: Demontage bestehende Küche Einrichtung Provisorien Montage und Inbetriebnahme neue Küche


name: Services industriels de Genève, traitement eau potable

street: chemin du Château-Bloch 2, case postale 2777


title: Bauingenieurleistungen Parkhaus Saanendorf


name: Hoch- und Tiefbauamt Abteilung Hochbau, Flüelistrasse 1, 6061 Sarnen, Suisse, Téléphone: 041 666 64 24, Fax: 041 666 64 49, E-mail:

title: Sanierung Kantonsschule Obwalden, Ausschreibungsunterlagen, BKP 271, BKP 285.1, BKP 333, BKP 335

description: – BKP 271.0 Gipserarbeiten (Umfang: Grundputz ca. 3'000 m2, Vorsatzschalen zur Aufnahme von Spachtelungen und Plattenbelägen ca. 800 m2, Spachtelungen zur Aufnahme von Tapeten ca. 1'900 m2, Wärmedämmungen aus Schaumglas an Wand und Decken zur Aufnahme von Grund- und Deckputzen ca. 600 m2) – BKP 285.1 Innere und Äussere Malerarbeiten (Umfang: Glasgewebetapeten inkl. zwei Anstriche ca. 8'800 m2, Stahl-zargen von Inntentüren ca. 160 Stk., div. Metallbauteile usw.) – BKP 333Leuchten für den Innenbereich der Sporthallen sowie für das Schulgebäude – BKP 335Audio- und Videoanlagen für Schul- und Sportbetrieb

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Technischer Wert des Angebotes (Installation, Termine, etc.: 20
Kundendienst (Leistungsfähigkeit, Erfahrung, etc.): 20
Angebotspreis: 60
Technischer Wert des Angebotes (Installation, Termine, etc.: 20
Kundendienst (Leistungsfähigkeit, Erfahrung, etc.): 20


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

street: rue David-Dufour 5 - CP 22


name: ara region bern ag, 3037 Herrenschwanden

title: Neubau Dienstgebäude arabern

description: Beim Bauvorhaben handelt es sich um ein Gebäude von insgesamt 1670 m2 Geschossfläche mit Untergeschoss, Erdgeschoss und zwei Obergeschossen. Es entstehen Büros, ein Laborbereich, eine Küche mit zugeordnetem Aufenthaltsbereich, ein Vortragssaal sowie ein Umkleidebereich mit Sanitäranlagen. In die Umgebungsgestaltung werden 20 PP für Motorfahrzeuge integriert. Lüftungsanlagen für das Dienstgebäude nach Leistungsbeschrieb Submission.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis,: 90
2. Organisation,: 10
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Projektleiter und Chefmonteur innerhalb der letzten 5 Jahre.:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
1. Preis,: 90
2. Organisation,: 10
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Projektleiter und Chefmonteur innerhalb der letzten 5 Jahre.:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:


name: Béati Frères SA,Rue de l'Industrie1, 1422 Grandson, Suisse

name: Municipalité d'Yvonand, à l'attention de Mme V. Potterat,av. du Temple 8, 1462 Yvonand, Suisse, Téléphone: 024 557 73 00, Fax: 024 557 73 01, E-mail:

title: Grand-Jenoud

description: Mise en séparatif des eaux et réfection des enrobés, pose des services industriels.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil pourront s'inscrire.


name: CNERN - Section électromécanique,Route de Fontainemelon 19, 2208 Les Hauts-Geneveys, Suisse, Téléphone: 032 854.33.00, Fax: 032 854.33.21, E-mail:

title: H20 - Tunnel de La Vue-des-Alpes - Fourniture et installation du balisage actif

description: Fourniture et montage du balisage actif y compris travaux de génie civil

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Marquage du réseau routier cantonale 2010

description: Peinture mono-composant à base de solvant ou masse 2 composants giclée : 15 t Peinture mono-composant diluable à l'eau : 3 t Masse synthétique 2 composants application à froid : 1 t

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'adjudication des marchées publics


title: Baumeisterarbeiten: Druckwasserleitung Hättenberg und Waldweg, Kanalisation Waldweg

description: Zur Erschliessung der Überbauung Hättenberg und zum Werterhalt sollen ab Frühling 2010 bis Herbst 2010 vorbehältlich der Kreditgenehmigung die Wasser- und Abwasserleitungen ersetzt resp. neugebuat werden. Hättenberg: Neubau Druckwasserleitung, Länge 195 m Waldweg: Ersatz Druckwasserleitung, Länge = 145 m; Ersatz Kanalisation NW 250 mm, Länge = 92 m

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebots: 50
Referenzen der letzten 5 Jahre (min. 3 Stk.): 15
Qualität des Kundendienstes (Baumeisterarbeiten): 10
Qualität der Offerte: 10
Lehrlingsausbildung (Baumeisterarbeiten): 10
Qualitätssciherung der Firma: 5
Preis des Angebots: 50
Referenzen der letzten 5 Jahre (min. 3 Stk.): 15
Qualität des Kundendienstes (Baumeisterarbeiten): 10
Qualität der Offerte: 10
Lehrlingsausbildung (Baumeisterarbeiten): 10
Qualitätssciherung der Firma: 5


title: Neubau Pflegezentrum Roswitha, Pfäffikon


ETH Zürich, Baumanagement

street: Clausiusstrasse 37, CLD

Implenia Impresa Generale SA

street: Via Vergiò 8


title: Primarschulanlage Meiliwiese Hinwil

description: Erweiterung und Sanierung der Primarschulanlage Meiliwiese in Hinwil. Umgebungsgestaltung

eligibilityCriteria: 10.02.2010 Kosten: Keine


name: ADV Constructions SA,Derrière-les-Bois 10, 1303 Penthaz, Suisse

name: Commune d'Epalinges, à l'attention de Service technique,Rte de la Croix-Blanche 25, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021 785 61 60, Fax: 021 785 61 65, E-mail:

title: Centre de vie enfantine

description: Construction d'un centre de vie enfantine et agrandissement du collège de la Croix-Blanche

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au registre du commerce. Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, émanant de soumissionnaires respectant les conventions collectives de la branche et établissant qu'ils sont à jour dans le paiement de leurs impôts et de leurs charges sociales.


title: Sanierung Schürbungertweg, Strassen- und Werkleitungssanierung

description: Stadt Kloten: - Tragschicht AC T: 370t - Deckschicht AC: 100t - Abschlüsse: 800m Industrielle Betriebe Kloten AG: - WL NW 150: 250m - EW PE DN 60/100/150: 750m Gas NW 160: 250m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen:
gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen:


name: Bestellergemeinschaft Bahnhofsgebiet Arlesheim/Dornach p.A. Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Verkehr

title: Ausbau BLT-Linie 10, Stollenrain Arlesheim bis Bhf Dornach Tief- und Gleisbauarbeiten

description: Bauarbeiten; Hauptmengen: - Schutzgerüste ca. 150 m - Aushub, fest ca. 8‘100 m3 - Beton ca. 1'400 m3 - Schalung ca. 4'000 m2 - Bewehrungsstahl ca. 110 to - Verlegen von Unterschottermatten ca. 3'550 m2 - Fundationsschichten ca. 3'500 m3 - Gleisabbruch 1-spurig ca. 475 m - Gleisneubau 2-spurig ca. 475 m - Fundamente Fahrleitungsmasten ca. 15 Stk - Kabelkanal Typ S22 ca. 300 m - Gleisschotter neu ca. 2‘750 to - Sickerleitung neu HDPE 200 bis 250 ca. 350 m - Kontrollschächte/Sammler ca. 16 Stk - Beläge ca. 800 to - Randabschlüsse ca. 900 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100


title: Wädenswil, 700 Schönenbergstrasse, Kreuzung Beichlen, Kreisel

description: Belagsaufbruch: 1'550 m2 Belagsfräsarbeiten: 970 m2 Aushub fest: 790 m3 Ungebundenes Gemisch lose: 1'145 m3 Randabschlüsse (Natursteine): 450 m' Bituminöses Mischgut: 750 t Betondecken: 975 m2

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Baufirma


description: Los 1 Hinterland: Forstreviere Schwellbrunn/Schönengrund/Waldstatt, Urnäsch und Stein/Hundwil

description: Los 2 Mittelland: Forstreviere Teufen/Speicher, Trogen/Bühler/Rehetobel/Wald, Gais

description: Los 3 Vorderland: Forstkorporation Vorderland (Heiden/Grub/Lutzenberg/Wolfhalden/Walzenhausen/Reute)

title: Forst: Pflanzensoziologische Waldstandortkartierung

description: Pflanzensoziologische Standortskartierung der öffentlichen und privaten Wälder des Kantons Appenzell Ausserrhoden


title: Erschliessung Bauland Allmend, 3116 Noflen

description: Strassenbauarbeiten mit Werkleitungen. Hauptkubaturen: - Graben- und Profilaushub 1'600 m3 - Kabelschutzrohre 1'600 m - Kanalisationsrohre DN 160 - 250 mm 450 m - Kanalisationsrohre DN 1'200 mm 30 m - Kontroll- und Einlaufschächte 18 Stk. - Randabschlüsse Natur 180 m - Bituminöse Beläge 110 To

eligibilityCriteria: 07.07.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis 90 %:
- Ökologie, Umweltschutz 10 %:
- Angebotspreis 90 %:
- Ökologie, Umweltschutz 10 %:


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly.

description: Fourniture et pose de tableaux électriques.

eligibilityCriteria: définies dans le cahier des charges.


title: Projet zinguage

description: Vergabe der Dienstleistung «Verzinken», mit dem Ziel, einen Vertrag über 4 Jahre abzuschliessen.

eligibilityCriteria: Conformément à des documents de msie en adjudication


title: ARA Interlaken. Sanierung Abwasserbehandlung


name: Schulgemeinde vertreten durch Schulpflege 8142 Utikon-Waldegg

title: Neubau Schulraumerweiterung Mettlen Uitikon

description: BKP 42 Umgebungsarbeiten

eligibilityCriteria: vollständig und fristgerechtes Angebot


Service des ponts et chaussées

street: rue Saint-Maurice 7b


name: Einwohnergemeinde Herisau Hochbau / Ortsplanung

description: Sanierung der Markt- und Eventhalle "Chälblihalle", Herisau, "teilweise unter Betrieb"


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions

awardCriteriaDetails:
Compréhension de la problématique:
Qualité économique globale de l'offre:
Organisation du candidat:
Référence du candidat:

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983

RG Riedweg & Gendre SA

street: place d'Armes 20


Spontis SA, service achat - Roger Gumy

street: Route de Chantemerle 1

Brugg Kabel AG

street: Klosterzelgstrasse 28


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekt Management Zürich Gesamtprojektführung

street: Kasernenstrasse 95/97, Postfach


name: Oriental Construction Company Ltd.,PO Box, 00100 Nairobi, Kenya

name: Dodoma Urban Water Supply and Sewerage Authority (DUWASA), à l'attention de SECRETARY, DUWASA Tender Board,DUWASA Headquarters, Chimwaga Road, P. O. Box 431, 0 Tanzania, Tanzanie, Téléphone: Tel: +255 26 2324244, Fax: Fax: +255 26 230060, E-mail:

title: Extension of Dodoma Water Distribution System to Kisasa Area: Lot I and Lot II

description: Extension of the Dodoma Urban Water Supply Distribution System to Kisasa Area: The works for the extension of the water distribution system to Kisasa area are financed by two sources; the Swiss State Secretariat of Economic Affairs (SECO) and DUWASA (loan through the Government of Tanzania) and are therefore split into two Lots, i.e. Lot 1 and Lot 2, for administrative rather than technical reasons. And correspondingly the works shall be executed under two separate contracts but by a same contractor. The Lots shall be as follows:- •Lot 1: SECO-financed: Bulk line, DN500 / DN400 steel pipelines from reservoir at Kikuyu towards Kisasa. •Lot 2: Government Loan-financed: Remaining Bulk line, DN400/DN300 steel pipelines at Kisasa including some UPVC distribution lines. Separate bid documents have been prepared (one for each Lot), and a Bidder shall be considered responsive and eligible for consideration for award of any one of the two or both contracts, upon completion and submission of both bids. Award of both contracts will be to a bidder who will have the lowest combined evaluated bid. The bid documents (e.g. specifications, conditions of contract, etc) are essentially identical for both Lots. The Bills of Quantities (BOQ) have been prepared corresponding to each Lot, but the Employer reserves the right to adjust the interface between the Lots and consequently the BOQs during, or after contract award, to fit available budgets from the financing sources. Preliminary and General Costs as well as the time related costs of items that appear in both Lots shall be entered in the BOQ as proportions of the amounts of a single contract combining the two Lots, i.e. the grand total cost of the items shall be equal to that of a combined contract. It is expected the two contracts shall be executed with same set of equipment and same team of staff of the contractor as if it were a single contract. The overall construction period for both contracts is 12 months, assuming that Lot 1 will take approx. 8 months and Lot 2 approximately 4 months if the Lots are sequentially executed. However, the contractor is free to implement the works in parallel or simultaneously, as he would technically decide most suitable. The construction program submitted by the bidder shall indicate implementation schedules of each contract Lot and of a combination of the two contracts. After contract award each contract Lot shall have their individual and separate advance payment guarantees and performance bonds according to the respective contract prices. And during contract execution payment certificates for each contract will be prepared and be paid separately.

eligibilityCriteria: Open to all bidders as defined in the Public Procurement (Goods, Works, Non Consultant Service and Disposal of Public Assets by Tender) Regulations, 2005.

procurementMethodDetails: Open procedure


name: Lyreco SA,Rte de St-Julien 277, 1258 Perly, Suisse

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: Papeterie et consommables informatique

description: Selon cahier des charges


title: Schulanlage Ilgen, Baumeisterarbeiten

description: Schulanlage Ilgen, Instandsetzung und Ersatz des Turnhallengarderobentraktes


name: Zweckverband ARA Fehraltorf-Russikon Gemeindehaus, 8320 Fehraltorf

title: Sanierung und Erneuerung ARA Fehraltorf-Russikon

description: Partiell hypengeprüfte HV mit 5 Felder Unterverteilung UV100 22 Felder Pilotventilkasten (PVK) 6 Stück


title: BKP 275 Schliessanlage

description: Erweiterung der Langzeitpflege Sonnenberg (Haus Pilatus) mit Integration einer Demenzabteilung. Die Nordfassade vom bestehenden Haus Pilatus wird teilweise aufgebrochen und der Neubau wird am bestehenden Gebäude angehängt.


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des ponts et chaussées, section projets routiers

street: rue des Chanoines 17


name: Ascenseurs Menetrey SA,route de Condémine 10, 1680 Romont, Suisse

name: burckhardt+partner SA, à l'attention de Quoc-Dung Dang,Avenue Industrielle 14, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 308 14 00, Fax: 022 308 14 01, E-mail:

title: Construction d'un immeuble HBM


description: Centre ABC de Spiez

description: région d'infrastructures Est

description: région d'infrastructures Sud

description: région d'infrastructures Centre

description: région d'infrastructures Ouest

description: région d'infrastructures Berne

title: Contrat-cadre concernant le service de la loge et le service de sécurité

description: Der Auftraggeber sucht Fachkräfte mit Erfahrung in den Bereichen Logendienst, allgemeinen administrativen Dienstleistungen, Be- und Überwachung im Ronden- und Sicherheitsdienst von zivilen und militärischen Objekten und Anlagen. Die Fachkräfte verfügen über eine hohe Sozialkompetenz. Sie beherrschen zusätzlich zur Muttersprache (d/f/i) eine zweite Landessprache (d/f/i) und agieren stark dienstleistungs- und kundenorientiert. Dank ihrer kommunikativen, kooperativen und vermittelnden Fähigkeiten sind die Fachkräfte für die Mitarbeitenden des VBS kompetente Ansprechpartner in allen Fragen des Logen- und Sicherheitsdienstes. Erscheinungsbild, Ausrüstung: Die eingesetzten Personen leisten ihren Dienst uniformiert und ausgerüstet (Selbstschutz, Funkgeräte, etc), entsprechend der Vorschriften und Regeln des Anbieters. Modul 1: Logendienste Der Logendienst für das Hauptgebäude ist sicherzustellen. Der Logendienst umfasst die nachstehenden Aufgaben in der Zeit von 07:00 Uhr durchgehend bis 18:00 Uhr an den normalen Arbeitstagen von Montag bis Freitag (ohne Wochenende, ohne Feiertage). Sämtliche für die Erbringung der Leistung notwendigen Räumlichkeiten, technischen Einrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien und Unterlagen werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt. Modul 2: allgemeine Büro-Dienstleistungen Das Modul 2 wird immer in Kombination mit Modul 1 ausgeführt. Die diensthabenden Personen werden so eingesetzt, dass sie einander für Dienstbeginn, Dienstende, Pausen, Mittagessen und kürzere Abwesenheiten ablösen können. Zusammen leisten sie 2 volle Arbeitstage zu je ca. 8 Stunden. Sämtliche für die Erbringung der Leistung notwendigen Räumlichkeiten, technischen Einrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien und Unterlagen werden vom Auftraggeber zu Verfügung gestellt. Modul 3: Be- und Überwachung Die Be- und Überwachung des Infrastruktur-Standorts ist sicherzustellen. Dazu sind zu unregelmässigen Zeiten, durch eine Person mit Hund, pro Nacht 2 Ronden und Kontrollen durchzuführen, während 365 Tagen im Jahr zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr. Modul 4: Bewachung und Logendienst im ABC-Zentrum Spiez (ABCZ) Spezielle Anforderungen an Bewachungs- und Logenpersonal: Das Logenpersonal muss verschiedene technische Systeme verstehen, überwachen und betreiben können. Besucher und Mitarbeiter müssen korrekt und zuvorkommend empfangen und bedient werden. Logendienst: Die Aufgaben für den Logendienst sind mittels Pflichtenheften und Unterlagen detailliert beschrieben. Bewachungsaufgaben: In zeitlich regelmässiger Folge sind, nebst den Schliess- und Öffnungsrunden und Erledigung von Spezialaufträgen, in jeder Nacht zwischen 19.00 - 05.30 Uhr, sowie an Samstagen, Sonntagen und allgemeinen Feiertagen, die in den Rundenpflichtenheften umschriebenen Kontrollgänge und Arbeiten durchzuführen.

eligibilityCriteria: néant

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Personaleinsatzplanung:: 30
Z2: Analyse und Organisation der Aufgabe:: 25
Z3: Preisangebot:: 25
Z4: Qualifikation des Schlüsselpersonals (Ausbildung, Erfahrung, je zwei Referenzeinsätze):: 20
Z1: Personaleinsatzplanung:: 30
Z2: Analyse und Organisation der Aufgabe:: 25
Z3: Preisangebot:: 25
Z4: Qualifikation des Schlüsselpersonals (Ausbildung, Erfahrung, je zwei Referenzeinsätze):: 20


name: Centralschweizerische Kraftwerke AG, ewl Kabelnetz AG, Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG, Elektrizitätswerk Altdorf AG

title: Lieferung, Verlegung, Montage und Prüfung von 110-kV-Polymer-Hochspannungskabeln inkl. Garnituren und Zubehör für diverse 50-kV bzw. 110-kV-Leitungen

description: sans indications 29.01.2010

eligibilityCriteria: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland haben bis zum Zeitpunkt des Zuschlags ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden.


name: IKA GerAtrium Pfäffikon, Hörnlistrasse 76 8330 Pfäffikon ZH

title: BKP Montagebau in Leichtkonstruktion

description: Spez. Fensterelemente (Leichtmetall), Fassadenverkl. aus Dickblechen, Beschattungsanlagen, 2-Geschossige Pfosten-Riegelfassade in Sonderbauweise, Pergolastruktur (Stahl), mit Brise-Soleil Lamellen

eligibilityCriteria: 10.12.2010 Kosten: Keine


name: Armasuisse achats et cooperations CC OMC

street: Wankdorfstrasse 2


title: Strassen- und Werkleitungssanierung Gehrenstrasse, Abschnitt Sennhütten- / Heubachstrasse

description: Strassen- und Werkleitungssanierung: Grabenaushub: 1600 m3 Fundation: 700 m3 Abschlüsse: 550 m Belagsaufbruch: 2450 m2 Belageinbau: 550 t Kanalisation: ca. 250 m Wasserleitung: ca. 350 m


name: Kuster + Hager Ingenieurbüro AG,à l'attention de Silvio Moser, Tönierstrasse 4, 8730 Uznach, Suisse, E-mail:

title: Biofilter für die Behandlung der Abluft aus der Klärschlammtrocknungsanlage der ARA Einsiedeln

eligibilityCriteria: 24.03.2010 Kosten: Keine


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Gymnasium Liestal – Innensanierung Haupttrakt BKP 252 Laboreinrichtungen

description: Schullaborausbau komplett, bestehend aus: - 2 Stk. Lehrerkorpusse - 9 Stk. Arbeitskapellen - 3 Stk. Studentenarbeitstische mit 4 AP pro Tisch - 1 Stk. Waschraum / Doppelspüle inkl. Wasseraufbereitung - 4 Stk. Lagerschränke für Säuren, Laugen und diverse Chemikalien - 13 Stk. Apothekerausziehschränke - 2 Stk. Schrankanlagen - 5 Stk. Vitrinen mit Glastüren - 9 Stk. Lehrerarbeitsplätze - 1 Stk. Rollregalanlage (L=4.8m / H=2.36m / B=2.21m) - 1 Stk. Bücherregal L=4.8m / H=2.2m - 10 Stk. Tische mit Türen- und Schubladenunterbauten - 10 Stk. Hängeschränke teilw. mit Glastüren

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 70
ZK 2: Fachliche Eignung und Referenzen des Anbietenden: 30
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 70
ZK 2: Fachliche Eignung und Referenzen des Anbietenden: 30


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

description: CFC 273.1, exécution d'armoires de séparation entre bureaux, en bois et dérivés du bois.

description: CFC 277.0 cloisons amovibles métalliques (séparation entre couloir principal et bureaux).

title: Le Château de Prilly.

description: Le marché comprend de 2 lots distincts qui peuvent être adjugés séparéments, à savoir: LOT 1: CFC 273.1 armoires de séparation entre bureaux en bois et dérivés du bois. LOT 2: CFC 277.0 cloisons amovibles métalliques.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Einwohnergemeinde Zermatt Wasserversorgung Reinhard Perren,à l'attention de Nicole Sollberger, Postfach 345, 3920 Zermatt, Suisse, Téléphone: +41 27 966 22 60, Fax: +41 27 966 22 00, E-mail:

title: ARA Zermatt: BKP 244 Lüftungsanlagen Metall

description: Einrichtung von Provisorien. Demontage von bestehenden Lüftungsanlagen aus Kunststoff. Lieferung und Montage von neuen Lüftungsanlagen mit Anlagenteilen aus Metall für Projekt Ausbau Biologie/Nitrifikation sowie Projekt Neubau Schlammbehandlung.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis: 60%:
Leistungsfähigkeit des Anbieters (Ausgeführte Referenzprojekte Lüftungsanlagen Kläranlage / ARA, Ausgeführte Referenzprojekte Lüftungsanlagen Kavernen/ Tunnels/ Kraftwerke/ etc.,:
Angaben Organisation einzusetzendes Montageteam:
und Anzahl Montageteams bzw. Arbeitsgemeinschaften,:
Referenzen Schlüsselpersonen) 30%:
Qualität der Offerte 10%:
Angebotspreis: 60%:
Leistungsfähigkeit des Anbieters (Ausgeführte Referenzprojekte Lüftungsanlagen Kläranlage / ARA, Ausgeführte Referenzprojekte Lüftungsanlagen Kavernen/ Tunnels/ Kraftwerke/ etc.,:
Angaben Organisation einzusetzendes Montageteam:
und Anzahl Montageteams bzw. Arbeitsgemeinschaften,:
Referenzen Schlüsselpersonen) 30%:
Qualität der Offerte 10%:


name: Dienststelle Wirtschaft und Arbeit (wira) Dienstleistungszentrum (DLZ) Arbeitsmarktliche Angebote,à l'attention de Luana Quaresima, Gerliswilstrasse 17, 6021 Emmenbrücke, Suisse, Téléphone: 041 267 96 20, Fax: 041 267 96 30, E-mail:

title: Kollektivkurse & Einzelcoachings zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE) sowie die vorgängige Abklärungsgespräche

description: Art der Leistung: Das Ziel dieser Leistungen ist gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz die möglichst rasche und nachhaltige Wiedereingliederung der Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt. Die vorliegende arbeitsmarktliche Massnahme wird speziell für stellensuchende Personen organisiert, die sich ernsthaft mit dem Schritt in die selbständige Erwerbstätigkeit befassen. - Im Abklärungsgespräch FSE vor dem Kurs bzw. Einzelcoaching wird sichergestellt, ob eine konkrete, umsetzbare Geschäftsidee vorhanden ist. Bei dieser Gelegenheit wird auch geprüft, welches Angebot zu den Vorkenntnissen der Teilnehmenden und dem Stand des Projektes passt (Kollektivkurs oder Einzelcoaching). - „Kollektivkurse zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE)“ Der Kollektivkurs FSE vermittelt Stellensuchenden, die beabsichtigen, eine wirtschaftlich tragfähige Existenz aufzunehmen, Grundkenntnisse in der Geschäftsgründung und -führung. - „Einzelcoachings zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE)“ Personen, die den Kollektivkurs FSE besucht haben oder bereits nachweislich über Erfahrung in der Geschäftsführung verfügen oder dessen Selbständigkeitspläne schon sehr vorgeschritten sind, können während der Planungsphase zum Aufbau der eigenen Geschäftsidee ein Einzelcoaching besuchen. Form der Angebote: - „Abklärungsgespräche FSE“ 1 Stunde - „Kollektivkurse zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE)“ 19 Kurstage und 5 Tage Selbststudium innerhalb von 5 Wochen - „Einzelcoachings zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE)“ 4 – 8 Stunden Einzelcoaching Auftragsvolumen: Es sind jährlich zirka folgende Anzahl FSE-Angebote geplant: - Abklärungsgespräche zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE): jährlich ca. 100 - 150 Std. - Kollektivkurse zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE): jährlich: ca. 7 -12 Kurse - Einzelcoachings zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit (FSE): jährlich ca. 120 -200 Std. Die oben aufgeführten Aufträge werden an eine Anbieterin vergeben (1 Los). Für das Volumen wird keine Garantie übernommen. Die Vertragsdauer beginnt ab Januar 2011 (vorbehältlich von Verzögerungen im Beschwerdefall). Es wird eine Pilotphase bis 30. Juni 2011 vereinbart. Bei erfolgreicher Evaluation der Pilotphase kann die Beschaffung der Veranstaltungen ohne weitere Ausschreibung wie folgt vergeben werden: In einer Übergangsphase wird der Vertrag bis Ende Jahr 2011 verlängert. Anschliessend kann der Vertrag maximal viermal jeweils um ein weiteres Jahr verlängert werden.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


Fondation des Parkings

street: 1 carrefour de l'Etoile


title: Kantonsstrasse H13 Aufhebung der Bahnübergänge in Wilchingen Tiefbau-, Strassen- und Betonarbeiten

description: Leistungsfähigkeit Die Eigenleistung der Unternehmung / ARGE muss mindestens 40% der offerierten Gesamtleistung betragen. Hauptmengen approximativ: Aushub und Entsorgung: m3 46'000 Fundationsschichten für Strassenneubau: m3 12'000 Geovlies: m2 2'000 Asphaltbeläge: t 5'500 Randabschlüsse: m' 2'000 Bohrpfähle DN 120 cm: m'240 Mikropfähle: m'60 Rühlwände Höhe bis 10 m: m2 300 Vorgespannte Bodenanker: m' 70 Bodennägel: m' 350 Konstruktionsbeton: m3 1'200 Schalung: m2 2'600 Bewehrung: t 160 Vorspannung: m'800 Abdichtung Betonbauwerke: m2 950 Definitive Brückenlager: Stk. 4 Sicherheitsmassnahmen im Gleisbereich Deutsche Bahn Brückenverschub: Stk. 1 (Brückenlänge 47m', Länge des Verschubs ca. 15m') Verschub Personenunterführung: Stk. 1


name: Office fédéral des routes Filiale Estavayer-le-Lac

street: place de la Gare 7

GUMA, PA de Cérenville SA

street: ch. des Champs-Courbes 17


procurementMethod: selective

Resun AG

street: Rain 41, Postfach 3614


title: Photovoltaikanlage

description: Lieferung und Montage eine Photovoltaikanlage 120kWp

eligibilityCriteria: 17.02.2010 Kosten: Keine


name: FSW Architektur AG Oberriedstrasse 5 3775 Lenk,à l'attention de Thomas Wampfler, Oberriedstrasse 5, 3775 Lenk, Suisse, Téléphone: 033 733 17 17, Fax: 033 733 31 15, E-mail:

title: Sanierung und Erweiterung Hallenbad, 3775 Lenk

description: Wasserrutschbahn (Röhrenrutsche) für Ganzjahresbetrieb Auslaufsofa (Landebecken) Tragkonstruktionen für Bahnelemente Aufstiegstreppe

eligibilityCriteria: - Ausgefülltes Formular "Selbstdeklaration" - Bonität (u.a. Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Auftragsbezogene Referenzen (diese sind mit dem Angebot einzureichen.): 40
Preis: 60
Auftragsbezogene Referenzen (diese sind mit dem Angebot einzureichen.): 40


name: Association de bureaux d'ingénieurs GVS SA et RWB Jura SA, par GVS SA

street: Rue de la Liberté 6


awardCriteriaDetails:
-Montant corrigé de l'offre ::
-Qualité technique, performances et expérience ::
-Qualité de l'offre, programme des travaux ::
-Formation des apprentis ::

secrétariat Pierre-Alain Némitz

street: rue du Dr. Tièche 12


title: Ausarbeitung integrale Naturgefahrenkarten Kanton Schwyz, Los Küssnacht am Rigi

description: Als Produkte sind szenarienbezogene Intensitätskarten, prozessbezogene Einzelgefahrenkarten und synoptische Gefahrenkarten auszuarbeiten. Zu erfassen sind Hochwasser- und Massenbewegungsgefahren.

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona

awardCriteriaDetails:
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre:
Selon le chiffre 3.3.2 du document "dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire" d'après la KBOB, les principaux critères sont:
CA-1 : examen des tâches et proposition de solution:
CA-2: examen des tâches et references de l'entreprise:
sous-critère 2.1: tâches et références de la boîte responsable du génie civil:
sous-critère 2.2: tâches et références de la boîte responsable de l'électromécanique:
CA-3: examen des tâches et references des personnes clé:
sous-critère 3.1: chef de projet:
sous-critère 3.2: spécialiste génie civil:
sous-critère 3.3: spécialiste électromécanique:
sous-critère 3.4: autres avantages par rapport au projet (connaissances du système KUBA):
CA-4 : prix:
Evaluation du prix (CA-4)::
L'offre la plus économique recevra pour le critère "prix" la note maximale. Les notes sont comprises entre 0 e 5.:
L’offre d’un prix supérieur au double (200 %) de l'offre au le prix le plus bas, sera notée avec 0 points.:
La notation des offres intermédiaires est effectuée de manière linéaire, les chiffres décimaux étant aussi considérées.:
Notation des autres critères de qualité (CA-1, CA-2 et CA-3)::
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = non évaluable, aucune indication:
1 = très mauvais, indications insuffisants/incomplètes:
2 = insatisfaisant, indications non pertinentes au projet:
3 = satisfaisant, indications correspondantes aux conditions demandées par l'appel d’offres:
4 = bon, explications appropriées, avec lacunes ponctuelles:
5 = très bon, indications fournissant des observations utiles pour le bon développement du projet, explications totalement pertinentes et sans aucune lacune:
Seront donnés uniquement des notes entières:
Dans la multiplication avec la valeur de pondération du critère, est également considérée la position décimale; dans le prix, sont considérées également les centièmes:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500):

street: Via C. Pellandini 2


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

awardCriteriaDetails:
C1. Prix:
C2. Qualité de l'équipement et de l'exécution:
- Programme des travaux avec potentiel d’optimisation:
- Aptitude des matériaux utilisés:
- Exécution technique (rapport technique):
- Documents spécifiques au projet et compréhensibles:
C3. Organisation:
- Connaissance techniques et disponibilité des personnes clés:
- Organisation du projet:
Evaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point. Entre deux,:
l’évaluation est linéaire:
Notation des autres critères de qualité:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500):

street: Grüzefeldstrasse 41


title: Nelkenweg und Kirchbühlweg, Steffisburg Ersatz Gas-, Wasser- und Telefonleitungen mit Sanierung Strassenbeläge und Entwässerung

description: Hauptmengen: Grabenaushub fest mit Abtransport auf Deponie = 600 m3§ Rohrbettung und Auffüllung lose = 750 m3 Ersatz Fundationsschicht = 300 m3 Schalensteine und Stellplatten = 100 m Belagsarbeiten = 350 t

eligibilityCriteria: 03.03.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Bauprogramm: 20
Qualität: 20
Preis: 60
Bauprogramm: 20
Qualität: 20


name: Bau- und Umweltdepartement, Fachstelle Hochbau & Energie

title: Umnutzung / Erneuerung Kapellentrakt

description: Ausschreibung: BKP 112 Abbrüche ohne statische Eingriffe Ausschreibung: BKP 113 Abbrüche mit statischen Eingriffen Ausschreibung: BKP 121 Sicherung vorhandener Anlagen Ausschreibung: BKP 171 Pfähle Ausschreibung: BKP 210 Gerüste Ausschreibung: BKP 211 Baumeisterarbeiten Ausschreibung: BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall Ausschreibung: BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff Ausschreibung: BKP 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall Ausschreibung: BKP 222 Spenglerarbeiten Ausschreibung: BKP 224 Bedachungsarbeiten Ausschreibung: BKP 226 Fassadenputze Ausschreibung: BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz Ausschreibung: BKP 230 / 330 Elektroanlagen Ausschreibung: BKP 240 Heizungsanlage Ausschreibung: BKP 244 Lüftungsanlagen Ausschreibung: BKP 250 Sanitäranlagen Ausschreibung: BKP 261 / 361 Aufzüge Ausschreibung: BKP 271 Gipserarbeiten Ausschreibung: BKP 272.3 Innere Verglasungen aus Metall Ausschreibung: BKP 272.4 Fassadenbekleidungen aus Metall Ausschreibung: BKP 273.0 Innentüren aus Holz Ausschreibung: BKP 277.1 Schiebe- und Faltwände Ausschreibung: BKP 281.0 Unterlagsböden Ausschreibung: BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips Ausschreibung: BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen Ausschreibung: BKP 344 Lüftungsanlage (Lüftungsdecke) Ausschreibung: BKP 346 Kälteanlagen inkl. Kühlzellen Ausschreibung: BKP 358 Kücheneinrichtungen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Institut de médecine du travail / Institut für Arbeitsmedizin, ifa,Crêt de la Réunion 2, 1142 Pampigny, Suisse

name: Ville de Lausanne, administration générale et finances, service du personnel,Place de la Louve 1, case postale 6904, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 23 11, Fax: +4121 315 20 06

title: Gestion des absences

description: Mandat pour l'accompagnement à la mise en place d'un projet de prévention, gestion et suivi des absences du personnel

eligibilityCriteria: La mise en concurrence est ouverte aux bureaux de consultances en ressources humaines pouvant attester d'une expérience et d'une expertise dans le domaine de la gestion des absences. Les soumissionnaires doivent pouvoir attester d'une connaissance suffisante du contexte socioculturel d'une administration publique suisse


name: Stiftung Altersheim Aarberg, Lyss-Strasse 2, 3270 Aarberg

title: Sanierung & Erweiterung Altersheim Aarberg BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Erweiterung von 4 Bewohnerzimmern mit Stahlbeton- und Maurerarbeiten und vorgängigen Abbrucharbeiten auf best. Dachterrasse. Sanierungsarbeiten mit diversen Arbeiten wie Kernbohrungen, Schneid-/Spitzarbeiten, Maurerarbeiten und vorgängigen Abbrucharbeiten. Ausführung ab Februar 2011 in Etappen.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdekaration inkl. Nachweise beizulegen. Die Unterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Es findet keine Begehung statt. Es wird empfohlen, die örtliche Situation und die Zufahrt zu besichtigen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1) Preisangebot:: 90
2) Referenzen (bauten unter laufendem Betrieb) / Produktequalität / Regieansätze :: 10
1) Preisangebot:: 90
2) Referenzen (bauten unter laufendem Betrieb) / Produktequalität / Regieansätze :: 10


title: Hubarbeitsbühne auf Lastkraftwagen für die öffentliche Beleuchtung

eligibilityCriteria: 23.04.2010 Kosten: Keine


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions


title: 14C-AMS-System MICADAS (Beschleunigermassenspektrometer für Radiokohlenstoff)


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Verkehr

title: Hauptstrasse H2, Pratteln-Liestal, HPL, Abschnitt Süd Fuss-Radwegbrücke Fraumattstrasse/Mühlemattstrasse Liestal, Baumeisterarbeiten

description: Bauarbeiten Hauptmengen: - Aushub ca. 1‘400 m3 - Mikropfähle ca. 1‘350 m - Beton ca. 900 m3 - Schalung ca. 2‘200 m2 - Bewehrung ca. 120 t - Spannkabel ca. 480 m - Fahrbahnübergang (Stahl) ca. 5 m - Stahlkonstruktion (Pylon) ca. 4 t - Schrägseile ca. 55 m - Abdichtung mit PBD ca. 800 m2 - Belag (Gussasphalt) ca. 135 t - Kies ab Wand (Auffüllungen) ca. 2'000 m3

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 60
ZK 2: Auftragsanalyse: 40
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 60
ZK 2: Auftragsanalyse: 40


name: Armasuisse achats et cooperations CC OMC

Brügger & Thomet AG

street: Zelglistrasse 10


name: Burkhalter Architekten AG,à l'attention de Eduard Hueter, Talgut-Zentrum 25, 3063 Ittigen, Suisse, Téléphone: 031 925 84 84, E-mail:

title: Öffentliche Ausschreibung von Werkleistungen gemäss Kapitel 2.1. Bewerbung für den Bezug von Unterlagen für offenes Verfahren.

description: Das Dienstleistungszentrum der Gemeinde Ittigen besteht aus drei zusammengebauten und intern verbundenen Kuben aus den 60er- und 80er-Jahren. In den letzten Jahren hat sich der Bedarf von Gebäudesanierungen ergeben. Die den Gemeinden in den letzten Jahren gestiegenen Aufgaben können nicht mehr ausschliesslich in den bestehenden Räumlichkeiten erledigt werden, was zu einer baulichen Erweiterung des Dienstleistungszentrums führt. Die bestehenden Räumlichkeiten sollen den neuen Bedürfnissen angepasst werden. Es ist vorgesehen, die Bauarbeiten unter vollem Betrieb des Dienstleistungszentrums durchzuführen. Es bestehen approximative Bauphasenpläne. Es ist mit Bauetappen zu rechnen.

eligibilityCriteria: laut Ausschreibungsunterlagen


name: Evangelisch reformierte Kirchgemeinde des Kanton Zug

title: BKP 271.0 Verputzarbeiten (Innere)

description: Auf dem Grundstück der Evangelisch reformierten Kirchgemeindes des Kanton Zug (GS Nr. 247) zwischen Chamerstrasse und Bundesstrasse wird als Ersatzneubau ein neues reformiertes Kirchenzentrum mit Autoeinstellhalle und Wohnungen gebaut. Sie auch www.jaegerbaumanagement ch

eligibilityCriteria: 30.11.2010 Kosten: Keine

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Dämmtech Nottwil GmbH,Oberdorf 15, 6262 Langnau b. Reiden, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, HPL Life Science Platform - Neubau

description: Die ETH Zürich beabsichtigt in ihrer strategischen Planung den Ausbau ihrer Forschungstätigkeiten im Bereich der Life Sciences. Auf dem Areal Hönggerberg wird mit dem Neubau HPL Life Science Platform bis Ende 2011 ein neues Labor- und Forschungsgebäude mit integrierter Labortierhaltung und hochwertiger technologischer Ausstattung erstellt. Die Realisierung erfolgt mit Werkgruppen und in Einzelgewerken. Die nachfolgend aufgelisteten Arbeitsgattungen werden einzeln ausgeschrieben. BKP 271/371 GIPSERARBEITEN Leichtbauwände (Oberflächen Q3): - Leichtbau- und Schachtwände aus Gipskarton ca. 6000 m2 - Verstärkte Leichtbauwände aus Gipskarton: ca. 1800 m2 - Wände aus Vollgipsplatten: ca. 100 m2 - Leichtbauwände aus zementgebundenen Platten: ca. 2000 m2 Deckenbekleidungen aus Gips: - Decken aus Gipskartonplatten: ca. 50 m2 - Decken aus zementgebundenen Platten: ca. 235 m2 Verputzarbeiten: - Grundputz mit Deckputz Q3: ca. 600 m2 Spezielle Dämmungen: - Verputzte Systemdämmung aussen: ca. 450 m2

eligibilityCriteria: Siehe Ziffer 3.7 Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität: 20
Einhaltung Termine: 10
Preis: 70
Qualität: 20
Einhaltung Termine: 10


name: Newport Spectra-Physics GmbH,Guerickeweg 7, 64291 Darmstadt, Allemagne

name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: Spectral optimization of the detection and characterization of early superficial carcinoma


title: Totalumbau Blitzingen - Biel, 912m, km 26.741 - km 27.653

description: Hauptmengen Baumeisterarbeiten Aushub 3‘460 m3 Aushub Altschotter 3‘300 m3 Materialersatz 225 m3 Planumsschutzschicht PSS 750 m3 Vorschotter Qualität 1 / 1‘840 m3 Schotterspriessung einfache 225 m Schotterspriessung doppelt 1‘600 m Sickerleitung 945 m Böschungssicherung und Steinkörbe 60 m2 Kabelblock 1‘530 m Abbruch Walibachbrücke, L=9 m 1 Stk Hilfsbrücke MGB 1 Stk Ortbetonbohrpfähle D=700mm 4 Stk Armierung 8.5 t Beton Brücke 41 m3 Abbruch Mastfundamente 33 Stk Mastfundamente neu 33 Stk Abbruch Kabelschächte 12 Stk Kontrollschächte 10 Stk Kabelschächte neu 20 Stk Erneuerung Bahnübergang 1 Stk

eligibilityCriteria: 26.11.2010 CHF 50.00 gegen Rechnung


name: Axpo AG, à l'attention de Horst Winter,Kernkraftwerk Beznau, 5312 Döttingen, Suisse, Téléphone: +41 56 266 7654, Fax: +41 56 200 4025, E-mail:

title: Austausch des Reaktordruckbehälterdeckels im Block 1 und 2 des Kernkraftwerks Beznau

description: Planung und Realisierung des Austausches der bestehenden Reaktordruckbehälterdeckel durch neue, beigestelle Behälterdeckel inkl. Demontage/Montage von zugehöriger Ausrüstung. Für den der Transport aus und ins Containment ist eine temporäre Containmentöffnung zu erstellen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: DML Abschnitt 2, Bahnhof Löwenstrasse Zürich Abluftventilatoren

description: Livraison et montage: Métrés principaux: - Deux ventilateurs axiaux verticaux avec moteur électrique, senseurs, actionnement des aubes de rotor oléo-hydraulique et armoire de surveillance du ventilateur. - Deux buses de prise d’air avec grille de protection et fixation élastique. - Deux diffuseurs avec fixation élastique. - Deux vannes actionnées par moteur (côté pression). - Une rondelle arrêtoire (côté aspiration). - Deux wagons de montage de voies. - Deux paires de rails. - Une vanne d’évacuation de l’air actionnée par moteur.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Einhaltung der geforderten Qualität (Mindestwert 3; Gewicht 40%).:
Subkriterien::
- Fachkompetenz Schlüsselpersonen (20%):
Nachweis::
- Fachliche Ausbildung und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
- Referenzen (20%):
Nachweis::
- 2 Referenzobjekte von Infrastrukturbauten mit vergleichbarer Komplexität pro Schlüsselpersonen der letzten 5 Jahre.:
2. Gewähr für Einhaltung Termin (Mindestwert 3; Gewicht 40%).:
Subkriterien::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms (10%).:
Nachweis::
- Bauprogramm:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe (10%).:
Nachweis::
- Zusammensetzung der Montageequipen und Projektleitung hinsichtlich der Grösse.:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine (10%).:
Nachweis::
- Bestätigung der Ausführungstermine bzw. des Bauprogrammes.:
- Genügende Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (10%).:
Nachweis::
- Angaben der Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen in der Projektabwicklung.:
3. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (Mindestwert 3; Gewicht 20%).:
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe (max. 1 A4 Seite).:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation (max. 1 A4 Seite).:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Einhaltung der geforderten Qualität (Mindestwert 3; Gewicht 40%).:
Subkriterien::
- Fachkompetenz Schlüsselpersonen (20%):
Nachweis::
- Fachliche Ausbildung und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
- Referenzen (20%):
Nachweis::
- 2 Referenzobjekte von Infrastrukturbauten mit vergleichbarer Komplexität pro Schlüsselpersonen der letzten 5 Jahre.:
2. Gewähr für Einhaltung Termin (Mindestwert 3; Gewicht 40%).:
Subkriterien::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms (10%).:
Nachweis::
- Bauprogramm:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe (10%).:
Nachweis::
- Zusammensetzung der Montageequipen und Projektleitung hinsichtlich der Grösse.:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine (10%).:
Nachweis::
- Bestätigung der Ausführungstermine bzw. des Bauprogrammes.:
- Genügende Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (10%).:
Nachweis::
- Angaben der Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen in der Projektabwicklung.:
3. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (Mindestwert 3; Gewicht 20%).:
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe (max. 1 A4 Seite).:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation (max. 1 A4 Seite).:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG (956P1L) Distribution de chaleur. Musée d'ethnographie de Genève.

description: Distribution de chaleur dans le cadre de l'agrandissement du Musée d'ethnographie de Genève. Estimation : CHF 948'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Aéroport international de Genève division technique

street: case postale 100

Groupe E Connect SA

street: rte du Madelain 4


title: L’adjudication comprend : - 24 tables - 140 chaises - mobilier de lounge


name: Alpar Flug- und Flugplatzgesellschaft AG

title: Terminalanpassung an das Schengenabkommen


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly.

description: Rénovation et extension du bâtiment administratif de la commune de Prilly "le Château" Bâtiment Administratif (nouvelle construction), travaux de plâtrerie-peinture.

eligibilityCriteria: définies dans le cahier des charges.


title: Hochspannungskabel 380-kV W0941 KSL Mapragg, Reservesystem 1-phasig

description: Liefern, Verlegen , Montieren und Prüfen von Hochspannungskabeln, Garnituren und Zubehör (Freiluftendverschlüsse) mit folgenden Eckdaten: Totale Kabellänge: ca. 90 m (1 phasiges System) Nennspannung: 380/220 kV max. zul. Betriebsspannung: 420 kV Dauerübertragungsstrom: 417 A bei max. 75°C Leitertemperatur Isoliermaterial: XLPE Stosshaltespannung: 1425 kV max. zul. Kurzschlussstrom: 50 kA / 1 s max. zul. Mantelkurzschlussstrom: 25 kA / 1s


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

awardCriteriaDetails:
Prix:
Référence pour ce type de marché:
Valeur technique:
Délai d'exécution:

street: Avenue Benjamin-Constant 1


name: Weggenossenschaft Zwischenbäch - Gempelen 3724 Ried b. Frutigen

title: Sanierungsprojekt Erschliessung Zwüschebäch - Gempele 2. Bauetappe

description: Erstellen einer Lawinenschutzgalerie im Ratelsgrabe, Länge ca. 60 m Erstellen eines Tunnels zwischen Ratels- und Gempelegrabe, Länge ca. 75 m Erstellen einer Lawinenschutzgalerie im Gempelegrabe, Länge ca. 70 m Erstellen Strassenausbau in Gempele, Ausbaulänge ca. 1600 m

eligibilityCriteria: 14.04.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Offertpreis: 50
Schlüsselpersonen: 15
Referenzen: 20
Ortskenntnisse: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Bereinigter Offertpreis: 50
Schlüsselpersonen: 15
Referenzen: 20
Ortskenntnisse: 10
Lehrlingsausbildung: 5


name: Fondation Primeroche, à l'attention de Michel Pfister,Rue des Métiers 3, 1008 Prilly, Suisse, Téléphone: 0216200360, Fax: 0216200361, E-mail:

description: Plâtrerie

description: Peinture

title: EMS Primeroche 2 - Cheseaux

description: Construction d'un EMS 48 lits

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de M. Dominique Hinderer,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Appareils Smartphone

description: Netbook ou tablette PC/Notepad y compris housse de protection

title: Appel d'offres pour l'acquisition de smartphones et de Netbook ou tablettes PC/Notepad pour la Fondation des services d'aide et soins à domicile "FSASD"

documentType: cancellationDetails

description: La Fondation des Services d'Aide à Domicile "FSASD" souhaite faire l'acquisition de Smartphone et de Netbook et/ou de tablettes/PC/Notepad.

eligibilityCriteria: Peuvent participer les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui accorde la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront pris en considération que les dossiers accompagnés des pièces suivantes : 1. Les attestations (3 documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires (AVS, AI, AC, APG, Lmat, LAA, LPP) est assurée conformément à la législation en vigueur au siège social du soumissionnaire, et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations; 2. L'attestation certifiant, pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, a) soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de sa branche, applicable à Genève, b) soit qu’il a signé auprès de l’Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travail (OCIRT, tél. +4122 388 29 29 – fax +4122 388 29 69, prendre contact au plus tard 10 jours avant la remise de l’offre) un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accident et d’allocations familiales; 3. L'attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu’il n’a pas de personnel soumis à cet impôt. 4. La déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le principe de l’égalité entre femmes et hommes.


name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Zofingue

street: Brühlstrasse 3


title: Ingenieurarbeiten Erneuerung der Schaltanlagen Pradella

description: Der Ingenieurauftrag umfasst die Erstellung eines Vorprojekts zur Erneuerung der Schaltanlage in Pradella. Als Folgeauftrag besteht die Option der Weiterführung der Ingenieurarbeiten durch den Auftragnehmer (Detailplanung und Begleitung der Ausführungsarbeiten).

eligibilityCriteria: 20.08.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: •Erfahrung des Anbieters: 40
-Ausbildung, Erfahrung und Referenzobjekte des Projektleiters und der vorgesehenen Schlüsselpersonen:
-objektbezogene Firmenreferenzen:
•Honorar: 30
•Projektorganisation und Leistungsfähigkeit des Anbieters: 20
-Personaleinsatz und Organigramm:
-Infrastruktur und verfügbare Ressourcen:
•Projektbezogenes Qualitäts- und Umweltmanagement: 10
•Erfahrung des Anbieters: 40
-Ausbildung, Erfahrung und Referenzobjekte des Projektleiters und der vorgesehenen Schlüsselpersonen:
-objektbezogene Firmenreferenzen:
•Honorar: 30
•Projektorganisation und Leistungsfähigkeit des Anbieters: 20
-Personaleinsatz und Organigramm:
-Infrastruktur und verfügbare Ressourcen:
•Projektbezogenes Qualitäts- und Umweltmanagement: 10


name: Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Peter Clauss, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 31 33, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

description: Unterlagsböden

description: Hartbeton/Überzüge

title: Obergericht Kanton Zürich, Hirschengraben 13/15, 8001 Zürich

description: Neubau, Erweiterung und Umstrukturierung


title: Stadtingenieurauftrag

description: Der Stadtingenieurauftrag umfasst folgende Bereiche: • Planung • Baupolizei • Feuerpolizei • Baustellen Umwelt Kontrollen • Städtische Projekte (Strassen, Kanalisation, Gewässer) • Mitwirkung bei der Finanzplanung Details gemäss Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: gemäss Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gesamtpreis/-kosten: 30
Leistungsfähigkeit (technisch und organisatorisch): 30
Qualität / Fachkompetenz / Erfahrungen / Vorschläge: 30
Referenzen: 10
Gesamtpreis/-kosten: 30
Leistungsfähigkeit (technisch und organisatorisch): 30
Qualität / Fachkompetenz / Erfahrungen / Vorschläge: 30
Referenzen: 10


Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15


name: OPO Oeschger Enexa SA,Chemin de Longemarlaz 6, 1023 CRISSIER, Suisse

name: Immobilier Développement ouest, à l'attention de Laurent Amstutz,Place de la gare 1, cp 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 21 59, E-mail:

description: CFC 287.1 Nettoyage du bâtiment: Nettoyages intermédiaires et final du chantier : Parois 20'000 m2, sols pierre 4’000 m2, sols sans joints 6’000 m2, plafonds divers 4’500 m2, portes 400 pces, vitrages 5’500 m2, 8 cuisinettes.

description: CFC 222 Ferblanterie cuivre: Toiture en placage cuivre 0.6 mm sur ossature bois et isolation 720 m2, placage vertical cuivre 150 m2, tablettes de corniches, descente EP et barres à neige.

description: CFC 273.4 Agencement de cuisines: Cuisinettes équipées en acier 8 pces, électroménager : réfrigérateurs, plaques de cuissons, lave-vaisselle.

description: CFC 275 Cylindres de sécurité: Cylindres Kaba double, demi cylindres, cylindres interrupteur, cylindres à languettes, divers 510 pces, lecteur Elologic 28 pces, programmeur et accessoires y compris programmation.

title: Gare de Genève Cornavin / Transformation des parties d'ouvrages A, B, C et E

description: Travaux de transformation par démolition et reconstruction des bâtiments sous exploitation de la gare, en conservant certaines parties d’ouvrages et les façades historiques. Déroulement du chantier prévu en deux phases successives de travaux. La grande majorité des travaux prévus n’est pas en relation avec l’activité ferroviaire. Au total le projet comporte environ 27'600 m2 de planchers bruts, resp. 112'780 m3 SIA.

eligibilityCriteria: Conformément au dossier de soumission.


title: Schlieren/Unterengstringen, 620 Engstringer-/Weiningerstrasse

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten Strecken-km: 0.600 - 1.770 Belagsabbruch Gehwegbeläge: 800 t Belagsabbruch Fahrbahn: 1'200 t Wassersteinerneuerung inkl. Anpassungen RN: 1'350 m' AC 8 L: 200 t AC MR8: 760 t ACB: 1'700 t ACT: 2'400 t Wasserleitung D 150 V (Rohrbau durch Werke): 530 m' Wasserleitung D 450 T (Rohrbau durch Werke): 75 m' Gasleitung D 250 (Rohrbau durch Werke): 520 m' Kanalisation SBR 600: 75 m' Gruben für Armaturenarbeiten Erdgas: 5 St Neue Busbuchten mit Erdarbeiten: 2 St Betonplatten Bushaltestellen: 4 St

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Tiefbau


title: Umbau 16 kV-Schaltanlage Pradella

description: Innenraum–Schaltanlage mit 13 Feldern und Doppelsammelschiene


title: Pflegezentrum Bombach, Brandschutztore

description: Pflegezentrum Bombach, Instandsetzung mit räumlicher Optimierung, BKP 273.0 Brandschutztore / BKP 273.2 Verglasungen aus Holz

eligibilityCriteria: Erfüllungsgarantie


name: Kraftwerke Linth-Limmern AG,-, 8783 Linthal, Suisse

title: Construction, fabrication, transport et montage, protection anticorrosif, mise en service et marche probatoire jusqu’à la remise définitive de l’équipement hydromécanique de la centrale PSW Limmern. L’équipement comprend deux vannes papillon pour la chambre à vannes avec les viroles de démontage et les tuyaux de raccordement ainsi qu’une vanne de vidange de fond du barrage de Muttsee pour la centrale PSW Limmern. La fourniture comprend: Lot B2A Chambre à vannes - vanne papillon • Deux vannes papillon de diamètre 4.20m, avec pression interne 1.22 MPa, avec Joints de maintenance, leviers pour contre poids, servomoteurs, agrégats d’huile, système de commande, soupapes d’aération, viroles de raccordement avale et amont diamètre interne 4.40/4.20m et, viroles de démontage diamètre interne 4.20m avec trou d’homme pour la révision. • Couvercle pour essai de pression pour les deux conduites forcées, soupapes d’aération, Eléments de raccordement et système de sécurité. Los B2B Organes d‘obturation du barrage Muttsee • Vidange de fond avec deux Systèmes de fermeture (Service et révision) 1.00 x 1.2 m, pression de service: 0.27 MPa avec servomoteur, agrégat hydraulique, système de commande, soupape d’aération, 8.9 m de blindage amont (avec convergeant ) et 16.16 m de blindage avale. • Equipment supplémentaire pour vidange de fond

description: Die Konstruktion, Herstellung, Transporte, Montage, der Korrosionsschutz und die Inbetriebsetzung inkl. Probebetrieb bis zur definitiven Übernahme der Stahlwasserbauausrüstung des PSW Limmern, bestehend aus zwei Drosselklappen der Schieberkammer mit Ausbaurohr und Anschlussrohren und einem Grundablass der Stauanlage Muttsee für das Pumpspeicherwerk Kraftwerk Limmern. Der Lieferumfang setzt sich wie folgt zusammen: Los B2A Schieberkammer - Drosselklappen • zwei Drosselklappen Innendurchmesser 4.20 m, Innendruck = 1.22 MPa, mit Revisionsdichtung, Fallgewichthebel, Servomotoren, Hydraulik Aggregat, Schalt- und Steuerschrank, Umleitung, Be- und Entlüftungsventile, Sicherheitseinrichtungen, OW- und UW-Passrohrstücke Innendurchmesser 4.40/4.20 m und Ausbaurohre Innendurchmesser 4.20 m mit Mannloch • ein Abpressdeckel für beide Druckleitungen, Belüftungsventile, Verbindungselemente und Sicherheitseinrichtungen • Zusatzausrüstungen für die Schieberkammeranlage Los B2B Absperrorgane der Stauanlage Muttsee • ein Grundablass mit zwei Verschlüssen (Betriebs- und Revisionsschütze) 1.00 x 1.20 m, Betriebsdruck = 0.27 MPa mit Servomotoren, Hydraulik Aggregat, Schalt- und Steuerschrank, Umleitung, Be- und Entlüftungsventile und Sicherheitseinrichtungen, 8.90 m OW-Panzerung (inkl. Einlauftrompete) und 16.16 m UW-Seiten- und Bodenpanzerung • Zusatzausrüstungen für die Grundablassschütze

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 40
2. Abweichungen zu den kommerziellen Bedingungen: 20
3. Bauprogramm, Technische Lösung, Bauabläufe: 20
4. Referenzen: 20
1. Preis: 40
2. Abweichungen zu den kommerziellen Bedingungen: 20
3. Bauprogramm, Technische Lösung, Bauabläufe: 20
4. Referenzen: 20


name: Stadtverwaltung Gossau Informatikdienst,à l'attention de Martin Zeller, Bahnhofstrasse 25, 9200 Gossau, Suisse, Téléphone: 071 388 43 08, E-mail:

title: Informatik Volkschule; Erneuerung Hardware 2010

description: 145 PC Arbeitsplätze mit Bildschirm und Arbeitsplatzdrucker; 144 Notebooks; ohne Software

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


Service des approvisionnements

street: Ch. du Closel 15


name: Groupement Ueli Brauen + Doris Wälchli architectes + Soumaswork,Place de l'Europe 8, 1003 Lausanne, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 30, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Musée historique de Lausanne (MHL)

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Travaux de génie civil pour la construction d'une ligne à haute tension

description: Travaux de génie civil pour la construction de 21 fondations et la démolition de 30 fondations.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Bereich Ingenieurwesen und Feldarbeiten Ressort Ingenieurwesen

street: Hardstrasse 73

ILF Beratende Ingenieure AG

street: Badenerstraße 816


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

street: avenue de la Roseraie 70

BIKO Engineering AG

street: Moserstrasse 15


Organisations- und Informatikamt

street: Rathaus

Netsafe AG

street: Brauerstraße 25


name: FFA SA,La Croix du Péage 26, 1029 VILLARS STE CROIX, Suisse

name: Direction des services industriels, service de l'électricité, à l'attention de Daniel Schopfer,Place chauderon 27, case 7416, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 315 94 07, Fax: +41 21 315 80 24, E-mail:

title: 50 kV EXPO - VENOGE / Rue du Centre à St-Sulpice

description: Travaux de génie civil pour la mise en place de nouvelles conduites industrielles. Fouille pour l'électricité, le gaz et l'eau (volume : 1640 m3).

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce.


title: Neubau Hergiswaldbrücke

description: Neubau einer vorgespannten Holz-Beton-Verbundbrücke mit 38 m Spannweite über den Renggbach. Art der Leistungen: Hauptkubaturen: Bohrpfähle d=0.9m ca.56m Aushub Widerlagerbereich ca.295m3 Aushub Montageplatz ca.320m3 Materialeinbau Hinterfüllung ca.290m3 Materialeinbau Montageplatz ca. 210m3 Entsorgung Aushub als Sondermüllca.140m3 Betonneubau Ortbeton ca.290m3 Schalung ca.890m2 Bewehrung ca.47to Vorspannung ca.2to Montagebau in Holz ca.55to Stahlbau ca.22to Oberflächenschutz Beton ca.430m2 Lager (Elastomerlager) 4St Entwässerung und Werkleitungen ca.220m1 Belag auf Kunstbauten ca.75t Belag auf Trasse ca.18t Fahrzeugrückhaltesystem/Geländer ca. 90m

eligibilityCriteria: Anforderungen: a) Die allgemeinen Bedingungen und die technischen Anforderungen richten sich nach den geltenden Schweizer Normen. b) Eignungskriterien: Der Anbieter (Einzelfirma oder ARGE) hat den Neubau einer Holzbrücke mit einer Bausumme von mehr als CHF 500‘000.- nach 2000 ausgeführt.


title: Thalwil, 384, Tischenloostrasse. km 5.460, Objekt Nr. 141-006 Auskragung Tischenloostrasse

description: Abbruch Belag 550 m2 Konsolkopfschalung 270 m1 Bewehrung 6000 kg Beton 45 m3 Betoninstandsetzung Gehwegplatte mit Beton/Feinbeton 70 m2 Betoninstandsetzung Riegel 40 m2 HDW-Abtrag best. Beton 550 m2 Versiegelung und Abdichtung (PBD) 550 m2 Liefern und Versetzen Randsteine 270 m1 Gussaphalt 95 to Ev. Beihilfe Ersatz Lager 40 Stk

eligibilityCriteria: Unternehmungen mit Erfahrung in Brückeninstandsetzungen


name: BKW FMB Energie SA Engineering Netze,à l'attention de Hans-Kaspar Streich, Bahnhofstrasse 20, 3072 Ostermundigen, Suisse, Téléphone: +41(0)31 330 55 79, Fax: +41(0)31 330 53 33, E-mail:

title: 220/132-kV-Kabelanlagen UST Mühleberg Ost

description: Leitungsabgänge dem Unterwerk Mühleberg: Kabel, Zubehör und angehöriger Montagedienstleistungen

eligibilityCriteria: Obligatorische Begehung vor Ort. Termin 11.10.2010, 08.00 Uhr CH-3203 Mühleberg Weitere Bedingungen siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Strategischer Einkauf

street: Mittelstrasse 43


Energestion SA ingénieur-conseil SIA

street: chemin de la Gravière 2, C.P. 1245


name: Kantonsspital St. Gallen Betrieb & Infrastruktur Technischer Dienst,à l'attention de Urs Mueller, Leiter Technischer Dienst, Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen, Suisse, Téléphone: 071 494 23 98, Fax: 071 494 28 79, E-mail:

description: Konventionelle Röntgengeräte direkt digital

description: Mobile Röntgengeräte direkt digital

description: OPT-Gerät (Orthopantomographie oder Panorama-Schichtaufnahmegerät)

description: Gesamtausschreibung digitale Röntgengeräte Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung

eligibilityCriteria: 26.07.2010 Kosten: Keine


name: Ascom (Schweiz) AG,Freiburgstrasse 251, 3018 Bern, Suisse

name: BLS Netz AG, à l'attention de Patrick Lüscher,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: Release DISPRAS 3.5


title: Sach-Gebäudeversicherung

description: Sach-Gebäudeversicherung für die gemeindeeigenen Liegenschaften

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung richtet sich an die Brokerstellen der Versicherungsgesllschaften und nicht an deren Agenturen.


name: Commune de Bôle, à l'attention de de M. P. Beurret,rue de la Gare 4, 2014 Bôle, Suisse, Téléphone: 032 886 44 50, Fax: 032 886 44 69, E-mail:

title: Remplacement de collecteur dans RC et mise en séparatif

description: Exécution de fouilles,pose de collecteurs EC et EU (nouveau et changement)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: AVO Abwasserverband Obersee c/o Gemeindeverwaltung Schmerikon,à l'attention de Felix Brunschwiler, Postfach, 8716 Schmerikon, Suisse

title: Präqualifikation Prozessleit-und Steuersystem ARA Obersee

description: Erneuerung resp. den Ersatz des gesamten Steuerungs- und Leitsystems

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Eignungskriterien Präqualifikation:
gemäss Eignungskriterien Präqualifikation:


title: Revision Ortsplanung, Richt- und Nutzungsplanung

description: Kann bei der Projektleitung angefordert werden

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Alpiq InTec Ost AG,Weiherallee 11a, 8610 Uster, Suisse

title: Gotthard Strassentunnel, Ersatz der Raumlüftungsanlagen in den Lüftungszentralen, Los 1.2, Lieferung und Montage von Lüftungskanälen und Feldgeräten

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung und Montage von Lüftungskanälen und Feldgeräten (Motoren, Klappen, etc.) für den Ersatz der Raumlüftungsanlagen in den Lüftungszentralen des Gotthard Strassentunnels. Bei diesen ist das Ende der Produktlebensdauer erreicht und sie entsprechen auch nicht den gültigen Vorschriften, Normen und Richtlinien, den heutigen Sicherheitsanforderungen und dem heutigen Stand der Technik. In folgenden Lüftungszentralen werden die Raumlüftungsanlagen ersetzt: Vortunnelstation 01 und 03 und Einstellhalle; Portalzentralen: Göschenen und Airolo; Bergmännische Zentralen, Tunnellüftungsschächte und Schachtköpfe: Bäzberg, Hospental, Guspisbach, Motto di Dentro und Trafostation km 11; Schachtfüsse: Bäzberg und Motto di Dentro.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 50
1.1 Bereinigtes Angebot inkl. Nebenkosten:
2. Qualität der technischen Systemauslegung und Komponenten: 15
2.1 Angaben zum projektbezogenen Qualitätsmanagement:
3. Organisation und Terminprogramm: 20
3.1 Organigramm (Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretung):
3.2 Schlüsselpersonen (Erfahrung und Qualität der Schlüsselpersonen inkl. Stellvertretung mit 2 Referenzobjekte der letzten 10 Jahre):
3.3 Ressourcenplan (Anzahl, Zusammensetzung und Einteilung der Equipe):
3.4 Plausibilität und Qualität Terminprogramm:
4. QM/Auftragsanalyse: 15
4.1 Auftragsanalyse inkl. Umbauverfahren, Provisoriumskonzept und Logistikkonzept:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien.:
Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
1. Preis: 50
1.1 Bereinigtes Angebot inkl. Nebenkosten:
2. Qualität der technischen Systemauslegung und Komponenten: 15
2.1 Angaben zum projektbezogenen Qualitätsmanagement:
3. Organisation und Terminprogramm: 20
3.1 Organigramm (Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretung):
3.2 Schlüsselpersonen (Erfahrung und Qualität der Schlüsselpersonen inkl. Stellvertretung mit 2 Referenzobjekte der letzten 10 Jahre):
3.3 Ressourcenplan (Anzahl, Zusammensetzung und Einteilung der Equipe):
3.4 Plausibilität und Qualität Terminprogramm:
4. QM/Auftragsanalyse: 15
4.1 Auftragsanalyse inkl. Umbauverfahren, Provisoriumskonzept und Logistikkonzept:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien.:
Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


name: Viktor Burri AG Architekten,à l'attention de Daniel Kessler, Militärstrasse 9a, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 332252020, Fax: +41 332252037, E-mail:

title: 1581 UE Kirchweg Hindelbank

description: 6 Mehrfamilienhäuser mit 2 Einstellhallen

eligibilityCriteria: gemäss Angaben in der Ausschreibung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Leistungsfähigkeit / Fachliche Qualifikation / Termine: 15
Qualität / Referenzen / Erfahrung: 10
Wirtschaftlichkeit / künftige Betriebskosten / Kundendienst: 5
Preis: 70
Leistungsfähigkeit / Fachliche Qualifikation / Termine: 15
Qualität / Referenzen / Erfahrung: 10
Wirtschaftlichkeit / künftige Betriebskosten / Kundendienst: 5


description: Nods Ouest, hors localité, renforcement du revêtement / Etapes 2010 et 2011

description: Plain Fayen - Les Ecorcheresses, renforcement du revêtement

description: Orvin Ouest, hors localité, renouvellement du revêtement

title: Gestützt auf das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (ÖBG) vom 11. Juni 2002 und der zugehörigen Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) eröffnet die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion die Konkurrenz für folgenden Auftrag : Bituminöse Beläge 2010 / Belag erneueurung - Los 2 1) Route no 1325 / Orvin Ouest, hors localité / Länge: ~1'065 m / Oberfläche: ~6'500 m2 / Fräsen / Deckschicht. 2) Rte no 1367 / Plain Fayen - Les Ecorcheresses, hors localité / Länge: ~1'500 m / Oberfläche: ~8'250 m2 / Aufschiftung / Deckschicht. 3) Rte no 1325 / Nods Ouest, hors localité / Länge ~1'395 m / Oberfläche: ~8'650 m2 / Aufschiftung / Deckschicht.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


description: Bodenbeläge aus Holz

description: Boden- und Wandbeläge Plattenarbeiten

title: Pflegezentrum Bombach, Boden- und Wandbeläge Plattenarbeiten / Bodenbeläge aus Holz

description: Pflegezentrum Bombach, Instandsetzung mit räumlicher Optimierung

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil, Nyon, Neubau Laborgebäude, Gewächshäuser und Unterstand, Wettbewerb für Totalunternehmer


title: Erweiterungsbau Orientierungsschule Kerzers

description: Anbau an bestehendes Schulhausgebäude. Umbau und Sanierung Altbau.

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Kriterien gemäss dem Bewertungsblatt Typ A für öffentliches Beschaffungswesen der Gemeinde Kerzers in der Beilage zu der Submission:
Kriterien gemäss dem Bewertungsblatt Typ A für öffentliches Beschaffungswesen der Gemeinde Kerzers in der Beilage zu der Submission:


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur

title: Ausrüsten bestehender 40 Mannschaftscontainer mit Teeküchen

description: Installation de 40 kitchenettes (frigidaires, fours micro-ondes, éviers, chauffe-eau, réservoir d’eau) dans les conteneurs d’équipe existants.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
Erfüllung funktionaler, gastrohygienischer und technischer Anforderungen: 60
Qualität der Kühl- und Gefriergeräte: 20
Leistung Mikro-Kombigeräte: 20
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
Erfüllung funktionaler, gastrohygienischer und technischer Anforderungen: 60
Qualität der Kühl- und Gefriergeräte: 20
Leistung Mikro-Kombigeräte: 20


name: Service achats transports publics genevois

street: route de la Chapelle 1


name: Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt für Wirtschaft und Arbeit

title: Stücki-Business-Park, Lüftungsanlagen Technologie-Center

description: Installation einer Lüftungsanlage für das Technologiecenter Basel im Stücki Business Park. Die Lüftungsanlage dient zur Belüftung und Kühlung der Labor – und Nebenräume. Zusätzlich wird die Kühlung der Räume mit Umluftkühlgeräten vorbereitet, die im Bedarfsfall ein-gebaut werden können.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Leiden Cryogenics B.V.,Galgewater n. 21, 2311 VZ Leiden, Pays-Bas

title: Réfrigérateur à dilution sans bain cryogénique avec aimant supraconducteur intégré pour mesures RMN

description: Kryogen-freier Verdünnungskryostat mit integriertem supraleitenden Magneten für Kernresonanz Experimente. Details siehe Specification Documentation.


title: BHU ispezioni manufatti e gallerie N2 Ticino e N13 Mesolcina 2011-2015

description: Selon le § 1 du document d'appels d'offres pour prestation de service - Organisation, planification et coordination des concours de prestation de service pour gérer les inspections des ouvrages d'arts et des tunnels dans le Canton du Tessin et le Canton des Grisons italien, divisé en 5 lots: Inspections des ouvrages d'arts (Appels d'offres en 2010, exécution des inspections 2011-2015, en raison de 1/5 des ouvrages à inspectioner par année): - 1. Lot 1 Ouvrages d'arts Sopraceneri (217 Ouvrages d'arts) - 2. Lot 2 Ouvrages d'arts Sottoceneri (289 Ouvrages d'arts) - 3. Lot 3 Ouvrages d'arts Mesolcina (183 Ouvrages d'arts) Inspections des tunnels (Appels d'offres en 2012, exécution des inspections 2013-2015): - 4. Lot 4 Tunnel du Tessin (28 tunnels) - 5. Lot 5 Tunnel Mesolcina (10 tunnels, y compris le Tunnel du San Bernardino) - Soutien au Maître d'Ouvrage pendant toute la durée des inspections (2011-2015)

eligibilityCriteria: Secondo le indicazioni contenute nella documentazione d'appalto.

procurementMethodDetails: Procedura aperta