name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Neubau Strafjustizzentrum SJZ, Grenzacherstrasse 6, Muttenz BKP 201 / Baugrubenaushub

description: Auszuführende Arbeiten: Aushub: ca. 13100 m3 Rühlwand: ca. 650 m2 Anker: ca. 75Stk. Hinterfüllung: ca. 6000 m3 Gehöz/ Hecken: ca. 2600 m2 Bäume: ca. 19 Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Referenzen Unternehmung: 20
ZK 3: Qualifikation des Schlüsselperson: 10
ZK 4: Umsetzungskonzept: 10
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Referenzen Unternehmung: 20
ZK 3: Qualifikation des Schlüsselperson: 10
ZK 4: Umsetzungskonzept: 10


scheme: CPV

title: N2 EP 28 Gentilino – Lamone. Direction locale des travaux (DLL) pour tronçon d’autoroute et ouvrages d’art (en beton armé et rénovation).

documentType: tenderNotice

description: Entre le 14.03.2011 et le 31.10.2011 est prévue la première phase des travaux de rénovation du tronçon de l’autoroute EP 28 Gentilino – Lamone dans la zone des bretelles de l’échangeur Lugano nord. Les bretelles susmentionnées sont situées entre le km 28.200 et le km 28.900. ll s’agit d’un projet global de conservation du tracé de l’autoroute, en particulier la rénovation des couches de revêtement bitumineux et la réfection des ouvrages en béton (partie supérieure). Ce contrat règle les tâches de la direction locale des travaux pour les ouvrages suivants: Entrepreneur . - Canalisations et structures de traitement de l’eau. - Canalisations souterraines et regards de visite. - Réfection des ouvrages en béton. Enrobé bitumineux. - Couches de fondation de la route. - Revêtements du sol en enrobé bitumineux. - Bordures, canaux et connexion aux canalisations. Barrières de sécurité. - Barrières de sécurité métalliques et murs de protection en béton armé. Signalisation du chantier et définitive. - Signalisation provisoire coordonnée avec l’exercice routière (horizontal, vertical, barrières de protection et accès). - Signalisation horizontale et verticale définitive. La direction des travaux des infrastructures électromécaniques (BSA) ne fait pas partie du présent contrat. Le suivi environnemental de chantier (Accompagnamento ambientale dei lavori, AAL) et géotechnique est effectué par des tiers spécialistes. La direction locale des travaux «Team DLL» a le devoir et la responsabilité de coordonner et contrôler que les travaux soient exécutés selon le contrat. La DLL diriges les travaux des entreprises de sorte que les ouvrages soient réalisés à la perfection, selon le projet et dans le respecte des exigences contractuelles en termes de coût, de temps et de la qualité.

eligibilityCriteria: Conformemente a quanto previsto nella documentazione d'appalto.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procedura aperta

Ufficio federale delle strade USTRA

countryName: CH

initiationType: tender


title: Syndicat d'améliorations foncières d'Engollon REFECTION DES DRAINAGES

description: Construction de nouveaux collecteurs et de nouveaux drainages Réfection de collecteurs et de drainages existants Etablissement d'un fossé Evacuation des eaux de chemins agricoles

eligibilityCriteria: Voir Conditions particulières

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


currency: CHF

name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost

documentType: awardNotice

title: Kälteanlagen DML Abschnitt 2, Bhf Löwenstrasse, Zürich

description: Lieferung und Montage der kompletten Kälte-Installationen (Erweiterung ab bestehender Kältezentrale, Rohrleitungen, Unterstationen, Kälteverteilung, Apparate und Armaturen usw.) im neuen Durchgangsbahnhof Teil West und Ost einschliesslich der Kommerzzonen Halle Löwenstrasse. Hauptmengen: Teil West (TP 4 + 6) inkl. Perrongeschoss: Summe Kälteleistung Teil West ca. 388 kW, Unterstationen mit Apparaten und Armaturen. Kälteverteilung für diverse Kältegruppen wie Umluftkühlgeräte, Lüftungsanschlüsse, usw. Teil Ost (TP 3,5,7,8) inkl. Südwesttrakt: Erweiterung der Kältezentrale (Erzeugung bestehend) mit Kältegruppe Löwenstrasse mit ca. 1'215 kW Kälteleistung. Summe Kälteleistung Teil Ost ca. 827 kW, Unterstationen mit Apparaten und Armaturen. Kälteverteilung für diverse Kälte-gruppen wie Umluftkühlgeräte, Lüftungsanschlüsse, usw.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Qualifikation und Erfahrung der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Gewicht 50%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Zwei Referenz pro Person von erfolgreich durchgeführten Aufträgen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter Stellvertreter, Chefmonteur, Chefmonteur Stellvertreter), in vergleichbarer Position und vergleichbarer Komplexität.:
2. Der Grösse des Auftrages entsprechend geplanter Per-sonaleinsatz, hinsichtlich Umfang und Gleichzeitigkeit der Arbeiten (Gewicht 30%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis:
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe. Dargestellte Zusammensetzung der Montageequipen (Organigramm oder Mitarbeiter-Listen der Arbeitsgruppen), aufgeteilt auf die Teilprojekte WEST: TP 4+6 sowie OST: TP 5, 5a, 7, 7a und 8. Konzept einer unternehmerbezogenen Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
3. Termineinhaltung (Gewicht 20%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Bestätigung der Bauprogramme ge-mäss Register B, Beilage 5 + 6, unter Einbezug des Logistikkonzeptes Beilage 7, mit entsprechendem Schreiben.:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (= sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist .Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Qualifikation und Erfahrung der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Gewicht 50%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Zwei Referenz pro Person von erfolgreich durchgeführten Aufträgen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter Stellvertreter, Chefmonteur, Chefmonteur Stellvertreter), in vergleichbarer Position und vergleichbarer Komplexität.:
2. Der Grösse des Auftrages entsprechend geplanter Per-sonaleinsatz, hinsichtlich Umfang und Gleichzeitigkeit der Arbeiten (Gewicht 30%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis:
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe. Dargestellte Zusammensetzung der Montageequipen (Organigramm oder Mitarbeiter-Listen der Arbeitsgruppen), aufgeteilt auf die Teilprojekte WEST: TP 4+6 sowie OST: TP 5, 5a, 7, 7a und 8. Konzept einer unternehmerbezogenen Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
3. Termineinhaltung (Gewicht 20%, Mindestwert 3.0):
Nachweis:
Bestätigung der Bauprogramme ge-mäss Register B, Beilage 5 + 6, unter Einbezug des Logistikkonzeptes Beilage 7, mit entsprechendem Schreiben.:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (= sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist .Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Département Transport Equipement et Environnement (DTEE)

title: Réalisation: Déplacement de la route et la ligne de chemin de fer Zen Hohen Flühen Lot-Nr. 3020

description: Abbruch und Transporte: 4’800 m3 Aushubarbeiten: 48’200 m3 Aushub Schachtfundation Galerie: 8’050 m3 Materialaufbereitung: 25'000 m3 Dammbau: 132'000 m3 Schüttmaterial liefern für Damm: 50'000 m3 Ab-, Hin- und Rücktransporte: 88'300 m3 Schachtfundation Galerie: 16 St Filterbrunnen: 600 m Wasserhaltung Anz. Pumpen / Wochen: 720 h Verankerungen: 5’000 m Mikrobohrpfähle: 3'200 m Kiessand: 23'000 m3 Kabelschutzrohre: 16'400 m Randsteine: 600 m Belag: 5'250 t Kanalisation, Entässerungsleitungen: 4'150 m Schächte: 100 St Stützkonstruktion Terra-Stone / Terra - Mur: 6'200 m2 Lagebewehrung Damm: 72’000 m2 Blockwurfmauern: 1'750 m3 Schalungen: 34'500 m2 Bewehrungen: 2'300 t Beton: 15'550 m3 Schachtfundament Beton: 4'750 m3 Vorfabrizierte Elemente, liefern + versetzen: 156 t

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Ausbau und Sanierung Dorfplatz und Höflistrasse, Gesamtfläche Beläge: ca. 1'900 m2, Granitsteinbänder und Granidtsteinrinnen: ca. 700 m1

description: Werkleitungen, Strassenbau und Belagsarbeiten


title: Neubau Pflegezentrum Roswitha, Pfäffikon


title: - Réaménagement de la route et des carrefours : 2000 m2 - Canalisations (diamètre 200 à 500 mm) : 104 m - Conduite d´eau : 190 m - Nouveaux tubes pour services

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites par courrier, fax ou courriel à l´adresse ci-dessus jusqu´au 01.03.2010 - 18h00 recevront le dossier d’offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


name: Romaine de Kalbermatten - Architecte EPF/SIA, à l'attention de Romaine de Kalbermatten,Rue Musy 10, 1207 Genève, Suisse

description: CFC 272 - Ouvrages métalliques

description: CFC 273.4 - Portes coupe-feu en bois

title: Cycle d'orientation de la Florence

description: Travaux de construction dans le cadre de la rénovation, des transformations et de l´agrandissement du CO Florence. La surface bâtie représente 9135 m2 pour une surface de parcelle de 20035 m2. La surface brute existante est de 14544 m2 qui sera complétée de 3060 m2 de nouvelles surfaces brutes.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires suisses qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles, selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01).


title: BKP 273.02 Innentüren aus Holz (Turnhalle)

description: -Sanierung Schulanlage Bachmatten -Neubau einer Sporthalle

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Der Zuschlag erfolgt aufgrund der Bewertung der nachfolgenden Zuschlagskriterien. Das Ergebnis dieser Bewertung ist eine Rangliste mit entsprechender Punktezahl. Der Wettbewerbs-beitrag bzw. das Angebot mit der höchsten Punktezahl erhält den Zuschlag. Mit folgenden qualitativen und ökonomischen Zuschlagskriterien wird das Angebot bewertet::
ZK 1:Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2:Fachliche Eignung des Anbieters, Referenzen und Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30
ZK 3:Lehrlingsausbildung: 10
Der Zuschlag erfolgt aufgrund der Bewertung der nachfolgenden Zuschlagskriterien. Das Ergebnis dieser Bewertung ist eine Rangliste mit entsprechender Punktezahl. Der Wettbewerbs-beitrag bzw. das Angebot mit der höchsten Punktezahl erhält den Zuschlag. Mit folgenden qualitativen und ökonomischen Zuschlagskriterien wird das Angebot bewertet::
ZK 1:Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2:Fachliche Eignung des Anbieters, Referenzen und Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30
ZK 3:Lehrlingsausbildung: 10


name: Sieber Cassina + Partner AG,Fliederweg 10, 3007 Bern, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse I,Holzikofenweg 36, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 325 55 96

title: Préparation de l'aire de Meielen, à Zollikofen (BE), incluant l'assainissement des sites contaminés et des mesures de décontamination et de démolition

description: Auf dem Areal Meielen in Zollikofen BE sollen neue Verwaltungsgebäude des Bundes erstellt werden. Dazu wird durch das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL als Bauherr ein zweistufiger Gesamtleistungswettbewerb durchgeführt. Das endgültige Bebauungskonzept ist noch nicht festgelegt. Die Realisierung der Neubauten erfolgt in mehreren Etappen. In der 1. Etappe wird das Baufeld B im südlichen Teil des Areals überbaut. Der südliche Teil des Areals (Baufeld B) wurde jahrzehntelang als Lager- und Umschlagplatz für Treibstoffe (ehem. Tanklager der AGROLA) genutzt. Diese Aktivitäten haben zu erheblichen Verunreinigungen im Untergrund (Feststoff und Grundwasser) geführt, insbesondere mit Diesel/Heizöl und Benzin. Der stark belastete Teil des Areals ist als sanierungsbedürftig gem. AltlV zu beurteilen. Der nördliche Teil (Baufeld A) grenzt an SBB-Areal, auf dem Treibstoffe umgeschlagen wurden. Im Bereich des SBB-Areals wurden Verunreinigungen festgestellt und teilweise saniert. Als Vorbereitung für die Arealüberbauung sollen die bestehenden Bauten rückgebaut und belastetes Material entfernt werden. Der Beauftragte erbringt alle notwendigen Leistungen zur Planung und Ausführung der Arealbereitstellung, welche neben der Altlastensanierung auch Dekontaminierungs- und Abbruchmassnahmen umfasst. Beschaffungsgegenstand sind Generalplanerleistungen für die Altlastensanierung des Areals Meielen Nord in Zollikofen. Die Leistungen sind gemäss SIA 112 LM (Ausgabe 2002 / 3 Auflage 3) für folgende Module zu erbringen: - Phase 21 Projektdefinition - Phase 31 Vorprojekt - Phase 32 Bauprojekt - Phase 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt - Phase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (offenes Verfahren nach GATT/WTO) - Phase 51 Ausführungsprojekt - Phase 52 Ausführung - Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss Das Mandat zur Projektierung und Ausführungsüberwachung der Gesamtsanierung richtet sich an einen Generalplaner oder ein Generalplanerteam aus den Bereichen: - BKP 290 Gesamtleiter als Gesamtkoordinator (Federführung mit Generalplanerfunktion) - BKP 296 Altlastenspezialist / Geologe (Planung und Controlling)

eligibilityCriteria: Sans indications


title: Renaturierung Emme, Altisberg (GEWISS) Km 6.392 bis Km 7.692

description: Renaturierung Emme beim Altisberg. Einseitige Aufweitung des Flussprofils mit entfernen des bestehenden Blockverbaus und Blockleitwerke zur Wie-derverwendung. Mit den entfernten Blöcken wird auf ei-ner Länge von ca. 300 m ein neuer Uferschutz, zurück-versetzt im Schachen, erstellt. Auf einer Länge von ca. 1‘400 m wird der Hochwasserschutzdamm erhöht mit dem anfallenden Aushubmaterial. Entlang des Fabrik-kanals wird mittels einer neuen Mauer aus Stahlstützen und Holzbohlen der HW-Schutz gewährleistet.

eligibilityCriteria: 09.08.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 75
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Termine, Ablaufprogramm: 10
Angebotspreis: 75
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Termine, Ablaufprogramm: 10


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Verkehr

title: Gelterkinden, Hochwasserschutz Eibach Baumeisterarbeiten Wasserbau / Tiefbau

description: Hauptmengen Wasserbau (Hochwasserschutz) - Betonabbruch / Mischabbruch ca. 800 m3 - Abhumusierung ca. 200 m3 - Gelb- oder Recyclingkies Typ B ca. 1‘200 m3 - Birsschotter 32/200 ca. 500 m3 - Schroppen 100/300 ca. 250 m3 - Schwarzwaldgranit ca. 3‘000 to - Jurakalksteine (Quaderförmig) ca. 250 to - Aushubmaterial ca. 5‘750 m3 - Schalung für Ufermauern ca. 2‘230 m² - Bewehrung für Ufermauern ca. 52‘000 kg - Beton für Ufermauern ca. 1‘350 m3 Hauptmengen Neubau Brücke Balkenweg - Aushubarbeiten ca. 135 m3 - Schalung ca. 270 m2 - Bewehrung ca. 11‘900 kg - Beton ca. 95 m3 - Gussasphalt ca. 26 to - Belagsarbeiten ca. 130 to Hauptmengen Leitungsumlegung - Aushubmaterial ca. 630 m3 - Leitungsbau DN 315 – 1‘000 mm ca. 260 m1 - Normschächte ca. 13 Stk - Ortbetonschächte ca. 1 Stk - Hüllbeton ca. 75 m3 - Betonkies 0/16 ca. 20 m3 - Mergel- oder Recyclingkies 0/80 ca. 550 m3 - Belagsarbeiten ca. 150 to

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenlogistik, Baustellenorganisation: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenlogistik, Baustellenorganisation: 30


name: ARGE Marti AG / R. Wirz AG / c/o Marti AG Pratteln

name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen Kreis 1

title: Bottmingen Oberwilerstrasse, Erneuerung Fahrbahn, Trottoir und Bushaltestellen Tiefbauarbeiten

description: - Abbruch Beläge ca. 1‘300 m3 - Kofferung ca. 3‘750 m3 - Neue Sammler / Einläufe ca. 35 Stk - Neue Kandelaberfundamente ca. 30 Stk - Neue Randabschlüsse ca. 2‘000 m1 - Neue Beläge (ACF,ACT,AC,MR8) ca. 2‘700 to - Leerrohre EBM/Swisscom/LSA ca. 500 m1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30


name: Stadt Illnau- Effretikon, Abteilung Tiefbau

title: Instandsetzung Wattstrasse Effretikon Tief-, Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten

description: Instandsetzung Strassenoberbau inkl. Gehweg und Neugestaltung Knoten, Anpassung der Strassenentwässerung, Neubau der Entwässerungsleitungen im Trennsystem inkl. Erstellen von Spezialschächten, Ersatz der Wasserleitung, Ersatz der öffentlichen Beleuchtung, Rohrinnensanierungen inkl. teilweiser Neubau Erdgasleitungen. Erstellen einer provisorischen Zufahrt inkl. Ausstellnische. Tiefbau- und Belagsarbeiten (Ausmass fest) Aushub: 3500m3 Belagsabbruch: 3'000m2 Transporte: 7'500m3 Auffüllmaterial: 1'700m3 UG OC85 0/45: 1'000m3 Abschlüsse: 1'000m' Hüllbeton: 500m3 Kanalisationsleitungen: 600m' Belagsarbeiten: 750t

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


name: Carrelages SM SA,Rue Félix-Bovet 26a, 2015 Areuse, Suisse

name: Architectes associés Philippe Langel SA arch. dipl. EPFL/SIA - ForBAT SA, à l'attention de Philippe Langel,rue de la Côte 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 968 56 15, Fax: 032 968 56 10, E-mail:

title: Amélioration des structures et augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de détention de La Promenade (EDPR)

description: Revêtements de sols et de parois en carrelages

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Projekt WINGEVER: Ausbreitung von iGEKO als Geschäftsverwaltungslösung in der Stadtverwaltung

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt

title: H 8, Strassenentwässerung Schwyzerbrugg, Bennau

description: Neubau einer Meteorentlastungsleitung und einer Strassenentwässerungsleitung inkl. Schlammsammlern sowie Erstellen von Randabschlüssen entlang Grundstücksgrenzen inkl. Belagsarbeiten Randabschlüsse ca. 400 m Beläge ca. 600 to Aushub ca. 800 m3 Rohrleitungen ca. 390 m Kieslieferungen ca. 650 m3 Kontrollschächte und Schlammsammler ca. 18 Stk

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:
Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:


name: Kanton Wallis Departement Verkehr, Bau und Umwelt

title: Wereya Vorschüttung Ost / L06621 A9 / Verbindungsstrasse Visp West

description: - Vorschüttung der Zufahrtsrampe zur neuen Vispabrücke mit Erstellung einer Stützmauer seitens geplantem Rhonebett - Einbau von Messgeräten zur Überwachung

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Umbau Bahnhof Giswil, Baumeister- und Gleisbauarbeiten

description: Der Bahnhof Giswil soll kundenfreundlich und behindertengerecht umgebaut werden. Alle Mittelperrons werden abgebrochen und durch neue ersetzt. Ebenfalls werden Gleisanlagen abgebrochen bzw. verschoben. Der zukünftige Zugang zu den Mittelperrons erfolgt über eine Unterführung. Auf dem gesamten Areal sind Gleis- und Fahrleitungsanpassungen nötig. Die Unterstände auf der dem Bahnhofsgebäude gegenüberliegenden Seite werden abgebrochen. Es wird eine neue Remise mit einer Blocksteinmauer zum Berggleis gebaut. Das Projekt „Umbau Bahnhof Giswil“ beinhaltet: •Rückbau von Gleisanlagen •Rückbau Perronanlagen •Rückbau von diversen Gebäuden •Erstellen neuer Gleisanlagen •Anpassung Hausperron •Neubau von zwei Mittelperrons •Neubau einer Blocksteinmauer

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Travaux de construction pour conduites

description: Bauarbeiten für Werkleitungen - Aushub: 620 m3 - Materiallieferung: 560 m3 - Auffüllung Kiessand 1: 310 m3, fest - Auffüllung Sand gewaschen: 250 m3, fest - Spriessung: 590 m2 - Beläge: 250 t

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100


title: Haltestelle Schiffbau Aufzugsanlagen (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Lieferung und Montage vandalensicherer Aufzugsanlagen inkl. Vollwartung. Bausumme ca. Fr. 0.7 Mio.

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Spitalzentrum Biel AG, à l'attention de M. Markus Graf,Vogelsang 84, 2501 Biel-Bienne, Suisse

description: Revêtements extérieurs (en plaque ciment fibre et isolation thermique)

description: Fenêtres et portes extérieures en métal léger

description: Fenêtres en bois et métal

description: Etanchéités souples (toiturees plates) et ferblanterie

description: Luminaires

description: Portes et vitrages intérieures en métal (partiellement cadre en acier chromé)

description: Portes intérieures en bois (partiellement cadre en acier chromé)

description: Réorganisation et agrandissement de l'aile d'économie en trois étapes suivantes de août 2010 jusqu'à l'été 2013. 1ière étape: agrandissement de l'aile d'économie 2ième étape: réorganisation de l'aile d'économie existante 3ième étape: réorganisation de l'aile d'économie existante partie Ouest


currency: EUR

name: Centrale commune d’achats du Canton de Genève (siège de Grafous)

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: rue du Stand 15

Stewo International AG

street: Entlebucherstrase 38


title: Thermoréseau Monthey & Collombey-Muraz LOT 2010.1 : Tuyauterie tronçon SATOM - S2

description: Fourniture et pose de conduites pré isolées en fouilles pour le réseau principal de chauffage à distance d'une longueur d'env. 1'700 m'; Fourniture et pose de conduites pré isolées en fouilles pour le réseau de densification et les raccordements particuliers de chauffage à distance d'une longueur d'env. 300 m'; installations dans chambres en béton armé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles mentionnées dans les documents d'appel d'offres.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Wanderweg unterhalb Tiefenaubrücke

description: Wanderweg erstellen im Rutschgebiet

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet eine obligatorische Begehung statt am Montag, 8. März 2010 um 14.00 Uhr. Treffpunkt: Baustelle unterhalb Tiefenaubrücke, linkes Aareufer (s. Situationsplan). Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Fachkompetenz Schlüsselperson: 20
Vorgehensvorschlag: 10
Technische Kriterien: 10
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5-8x(Ai-Ao)/Ao:
Preis: 60
Fachkompetenz Schlüsselperson: 20
Vorgehensvorschlag: 10
Technische Kriterien: 10
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5-8x(Ai-Ao)/Ao:


name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse

title: Appel d'offres public pour l'équipement informatique de l'Etat de Genève : acquisition d'une solution logicielle de gestion de parc informatique

documentType: cancellationDetails

description: L'Etat de Genève souhaite acquérir une solution logicielle de gestion de parc informatique (ci-après "la solution") existante sur le marché. L'objectif de la solution recherchée est d'administrer le parc Poste Utilisateur Ubuntu Pédagogique (Département de l'Instruction Publique - DIP), connecté au réseau cantonal et appartenant à l'Etat de Genève. Cette solution devra permettre de gérer les images de disque, de gérer les paquets et méta-paquets (gestion des applications), de gérer l'inventaire et de gérer à distance les postes de travail.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: ContiTech LuftfederSysteme GmbH,Philipsbornstrasse 1, 30012 Hannover, Allemagne

title: Soufflet pneumatique

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Sanierung und Erweiterung Schulanlage Rapperswil BE: Holzbau

description: BKP 214: Montagebau in Holz

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Gemeindestrasse: Dorfstrasse, Thal; Abschnitt Bruechlistrasse bis Steinlibach-Brücke

description: Strassen- und Betonarbeiten - Beton 1'000 m3 - Aushub / Felsabbau 9'000 m3 - Dammschüttung 18'000 m3 - Fundation, Lieferung 6'000 m3 - Abschlüsse, Lieferung 2'500 m3 - Beläge 3'000 to - Felsvernagelung / -sicherung 500 m2 - Natursteinmauern 600 to


name: Groupe E Connect SA,Rte du Madelain 4, 1753 Matran, Suisse

title: Modernisation de la cabine BT26 au satellite 30

description: Modernisation de la cabine BT en remplacant l'ensemble des tableaux de distribution principal et secondaire


title: H.Z 340 SKG (SicherheitsKontrollGebäude)

description: Innentüren aus Holz mit Stahlzargen, inkl. teilweise elektrotechnische Ausstattung ca. 130 Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten, Angebotspreis: 50
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 10
Termineinhaltung: 20
Auftragsverständnis: 20
Kosten, Angebotspreis: 50
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 10
Termineinhaltung: 20
Auftragsverständnis: 20


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Foyer d'éducation Prêles; Etape II - nouvelle construction; CFC 214

description: CFC 214 charpente bois, fenêtres en bois

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les soumissionnaires vivant à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse.


title: Altersheim Dorflinde

description: Umbau und Instandsetzung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Stadtentwässerung

title: Kanalisation Schönaustrasse, Kanalisationssanierung mittels Schlauchrelining

description: Kanalisationssanierung mittels Schlauchrelining: ca. 360 m Hauptleitung Ei 500/750 mm ca. 355 m Grundstückanschlussleitungen (32 Stück)

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Pressebüro - Fotostudio Christoph Hoigné

awardCriteriaDetails:
Qualité de l’offre:
Prix et coûts:
Sensibilité politique:
Respect de la structure de l’offre:

Section campagnes

street: Schwarzenburgstrasse 165

street: Allmendstrasse 24


name: Bureau d'Etudes Vincent Becker Ingénieurs SA, à l'attention de M. Di Pietro,Rue de la Gare 13, 2074 Marin-Epagnier, Suisse, Téléphone: 032/724.34.13, Fax: 032/724.39.82, E-mail:

title: Syndicat d'améliorations foncières d'Engollon CONSTRUCTION DE CHEMINS AF

description: Dépotoirs 55 pièces Chemins en béton 2'300 m Chemins en chaille 2'500 m Chemins herbeux 240 m Chemins à renforcer 730 m Chemins à démolir 1'400 m

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34 alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Tiefbau- und Belagsarbeiten

description: Hauptmengen: Aushub Werkleitungen 350 m3 Aushub Strassen- und Wegebau 550 m3 Kiessand 1150 m3 Abschlüsse 1300 m Bit. Beläge 500 t Felsaushub Kanalisation 650 m3 Kanalisationsleitungen (Kunststoff) 425 m Strassenabläufe 12 St Kontrollschächte 13 St

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung: Strassenbaufirma


name: HSSP GmbH Baumanagement + Werkplanung,à l'attention de Andreas Schwilch, Konradstrasse 61, 8005 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 221 40 40, Fax: +41 44 221 40 41, E-mail:

description: BKP 221.4 Fenster und Türen aus Aluminium

description: BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

title: SAW Neubau Alterswohnungen, Seefeldstrasse, Zürich-Riesbach

description: Der Projektperimeter befindet sich im Südosten von Zürich, im Seefeldquartier direkt an der Seefeldstrasse. Entlang der Seefeldstrasse und in der näheren Umgebung befinden sich höhere Gebäude mit Büro-, Gewerbe- und Wohnnutzung, welche hauptsächlich aus der Gründerzeit stammen und oftmals die Typologie eines Blockrands aufweisen. Beidseitig der Seefeldstrasse befinden sich verschiedene vier- bis sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser, welche bis an die Baulinie gerückt sind. Die Grundstücke grenzen unmittelbar an die Werkgasse, welche den Blockrand teilt. Das kompakte Gebäudevolumen setzt sich zusammen aus dem aneinandergebauten Rand- und Hofgebäude. Diese Gebäudesetzung betont einerseits die Werkgasse, welche dadurch eine Aufwertung als Quartier- und Ladenstrasse erfährt und hinterlässt andererseits eine zusammenhängende Hoffläche, welche bestmögliche Besonnung der Alterswohnungen bietet und eine räumliche Klärung gegenüber den anstossenden Nachbargebäuden schafft. Insgesamt 28 Wohnungen mit 2, beziehungsweise 3 Zimmern sind in den Ober- und Dachgeschossen des Rand- und Hofgebäudes angeordnet. Die zentral angeordneten Bäder weisen, nebst Dusche, auch eine Badewanne auf. Balkone ergänzen die Wohnungen mit einem privaten Außen Raum zum Hof. Im Hofgebäude ordnen sich die Wohnungen um einen inneren Erschliessungs- und Installationskern an. Aufgrund der hohen Gebäudetiefe wird die Raumstimmung unter dem Schrägdach mit Oblichtern ergänzt. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller, sowie ein gemeinsam nutzbarer Wasch- und Trockenraum im Untergeschoss. Aufenthalts- und Gewerberäume im Erdgeschoss mit zweiseitiger Belichtung und imposanter Raumhöhe bieten an der Seefeldstrasse eine spannende und flexible Vermietungs- und Ausbaubasis. Für ein Büro mit Verkaufsladen wird der Gewerberaum im Hofgebäude durch die Aufwertung der Werkgasse zusätzlich attraktiv.


name: Neuhaus Energie S.A.,rue de lausanne 60, 1020 RENENS, Suisse

title: Rénovation et transformation de l'immeuble rue du Temple 2 à Rolle

description: Réfection intérieure des appartements

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales.


name: Fondation intercommunale des Communes de Bardonnex, Carouge et Troinex, c/o Résidence les Pervenches,14 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge, Suisse

description: CFC 281.7 Revêtements de sols en bois

title: Construction d'un établissement médico-social "La résidence de Drize", Carouge

description: Construction d'un établissement médico-social de 60 lits


name: Echafaudages 2000,Rte d'Ollon 50, 1860 Aigle, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: Agrandissement du centre d’archivage de la Cinémathèque Suisse à Penthaz

description: Le projet Penthaz a deux objectifs principaux: d’une part, le regroupement des collections de la Cinémathèque sur un seul et même site ainsi que la réception et la mise en sécurité des entrées attendues jusqu’à 2020 et, d’autre part, l’amélioration des conditions de stockage de collections fragiles et l’optimisation des procédures d’exploitation. En effet, depuis 1988, la Cinémathèque Suisse utilise un ancien atelier de reliure situé à Penthaz (VD) comme bâtiment d’archivage et d’exploitation. Le projet lauréat des architectes EM2N a été retenu à l’issue d’un concours d’architecture organisé en 2007. Ce projet se distingue par sa rentabilité et ses possibilités d’extension futures. Il est caractérisé par l’agrandissement en sous-sol des locaux d’archivage dans le bâtiment Penthaz II, permettant ainsi de préserver le paysage environnant. Il comporte donc la construction d’un nouveau bâtiment d’archivage souterrain (Penthaz II) ainsi que la réaffectation et la rénovation du bâtiment existant (Penthaz I). Afin de perturber le moins possible le fonctionnement actuel, le projet sera réalisé en deux phases principales. Le complexe sera construit selon le standard Minergie-P-ECO Surface: 13'254 m2 Volume SIA 416: 53'360 m3 Le présent appel d’offres concerne les travaux suivants: - CFC 211.1 Échafaudages - CFC 221.1 Fenêtres en bois-métal - CFC 224.1 Étanchéités - CFC 224.3 Vitrages de toits plats - CFC 231.2 Tableaux électriques - CFC 232.3 Rail électrique - CFC 233 Lustrerie - CFC 237 MCR - CFC 281.0 Chapes

eligibilityCriteria: Sans indications


name: Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes Section Matériel et imprimés

street: Monbijoustrasse 40

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstrasse 40


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt Projektierung + Realisierung

title: Michelstrasse (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Werkleitungs-, Kanal und Strassenbau Bausumme ca. 3,0 Mio. Franken


description: Sanitäranlagen

description: Elektroanlagen

description: Heizungsanlagen

description: Lüftungsanlagen

title: Restaurant Ziegelhütte

description: Gesamtinstandsetzung Hauptgebäude, Trinkhalle und Umgebung


title: Rychenbergstrasse, Brunngasse bis Haldenstrasse; Gesamtsanierung

description: Bauarbeiten für Kanal- und Strassenbau Grabarbeiten für Werkleitungen (Technik Gas & Wasser und Technik Elektrizität)


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen, K-Infra

title: H18, Tunnel Eggflue, Erhöhung Tunnelsicherheit (I1), Lieferung und Montage von Lüftungsanlagen (ELT / SISTO)

description: Bauarbeiten; Hauptmengen: Lieferung und Montage der Ventilatoren und der zugehörigen Ausstattung, inkl. Abschlussklappen, Schalldämpfer, Abschlusswänden etc. - Axialventilatoren inkl. Motor und Sensorik 2 Stk. - Abschlussklappen für Axialventilator 2 Stk. - Schalldämpfern 2 Stk. - Metallabschlusswänden 2 Stk. - Überdruckklappen 2 Stk. - Schulungen - Garantie

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30
ZK 3: Produktions- und Baustellenorganisation (bzw. Projektorganisation), Auftragsanalyse: 10
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30
ZK 3: Produktions- und Baustellenorganisation (bzw. Projektorganisation), Auftragsanalyse: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Stadtgärtnerei

title: Werkleitungsbau/Betonarbeiten für neue Parkanlage Erlenmatt in Basel

description: Die vorliegende Submission umfasst die Betonarbeiten für die Sitzstufen und den Brunnen "im Triangel" sowie die Sitzmauer mit den Betonplatten der Nord-Süd Verbindung im Stadtpark. Im Weiteren sind die Werkleitungsbauarbeiten Elektrisch, Wasser, Swisscom sowie der Anschluss der WC-Anlage enthalten. Die Sitzmauern bzw. Sitzstufen mit Sichtbetonflächen werden grossenteils als vorgespannte Elemente ausgeführt. Hauptkubaturen: Ortsbetonbau und Strassenbau -Aushub: 1530m³ -Kieskoffer-Unterbau: 700m³ -Planierarbeiten aller Art: 2100m² -Randabschluss mit Schienen: 2600m -Unterlagsbeton: 750m² -Füll- und Splittbeton: 250m³ -Betonarbeiten aller Art: 810m³ -Schlagungen aller Art: 1050m² -Armierungen aller Art: 61000kg -Vorspannung: 1550m Werkleitungsbau inkl. Entwässerung -Aushub: 2300m³ -Spriessung: 1450m² -Hüllbeton/Mischung: 610mm³ -Grabeneinfüllung: 1350m³ -Kandelaber: 45Stk -Stollenbau Norm AUE: 4m -Kanalisationsleitung: 65m -Schächte: 6Stk

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (Währung: CHF): 100
Angebotspreis (Währung: CHF): 100


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Ersatz Steinbach-Brücke

description: Auszuführende Arbeiten: Erstellen einer Notbrücke, Spannweite ca. 10 m und Traglast 40 Tonnen, Abbruch der bestehenden Brücke, Brückenneubau Spannweite ca. 10m. Die Hauptkubaturen betragen: Betonabbruch 50 m3, Aushub 600 m3, Kiessand 900 m3, Randabschlüsse 120 m, Asphaltbeläge 380 t, Schalung 350 m2, Armierung 42 t, Beton 240 m3, Gussasphalt 35 t, Brückenabdichtung 170 m2.

eligibilityCriteria: CHF 100.00 Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Rechnung


name: Direction des Investissements, du patrimoine et des actifs, à l'attention de manuel GARCIA,5 rue David Dufour - CP 22, 1211 GENEVE 8, Suisse, Téléphone: 022.546.62.36, Fax: 022.546.61.81, E-mail:

title: Justice 2010 - Annevelle 1-3 / Transformation partielle - Soumission Installation sanitaires

description: Transformation de surfaces de bureaux Installations sanitaires


name: Kantonale Psychiatrische Dienste BL, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, Suisse

title: Erneuerung der Telefonie der Kantonalen Psychiatrischen Dienste (KPD) des Kantons Basel-Landschaft

description: Die KPD beabsichtigen die Telefonie an allen Standorten zu erneuern und das Netzwerk entsprechend anzupassen. Die KPD suchen dafür einen kompetenten Partner, der über die geeignete Fachkompetenz und Produkte (Hardware und Software) verfügt, um das beschriebene Gesamtsystem abschliessend zu konzipieren (in Varianten), das ausgewählte Konzept zusammen mit einem internen Projektteam an allen Standorten der KPD zu installieren, in Betrieb zu nehmen und anschliessend zu betreiben.

eligibilityCriteria: Die Teilnahme in der 1. Stufe, Präqualifikation der Bewerber, steht allen Bewerbern offen. Die Bewerber können sich als Generalunternehmer bewerben.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: L&F SOLS SA,Boveresses 44, 1000 Lausanne 21, Suisse

name: FEHLMANN ARCHITECTES S.A., à l'attention de Alain Rufener,Pl. du Casino 2, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 811 35 69, Fax: 021 811 35 61, E-mail:

title: Transformation intérieure pour la création du gymnase Provence à Lausanne

description: Transformation intérieure d'un bâtiment existant, pour la création d'un gymnase provisoire de 17 salles de classe, 6 salles expérimentales, 2 salles pour l'informatique, 1 salle de musique, 1 salle d'arts visuels, 1 bibliothèque, 1 salle des maîtres, 1 administration, 1 cafétéria et des sanitaires

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions et critères cités dans les documents et la soumission.


name: Département Transport Equipement et Environnement (DTEE)

title: 3. Rhonekorrektion - Prioritäre Massnahme von Visp - Umweltbaubegleitung (UBB)

description: Suivi environnemental de la réalisation des travaux de la MP Viège

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Organisation und Zusammensetzung der PROGE: 10
Referenzen des Projektteams: 30
Technische Aspekte: 20
Betrag des Angebots: 40
Organisation und Zusammensetzung der PROGE: 10
Referenzen des Projektteams: 30
Technische Aspekte: 20
Betrag des Angebots: 40


name: Office fédéral de l'Informatique et de la télécommunication (OFIT)

street: Monbijoustrasse 74

Broncos Security AG

street: Solothurnstraße 31


name: AJS ingénieurs civils SA, à l'attention de Séverine Scalia Giraud,Rue de la Place d'Armes 5, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: +41 32 720 01 00, Fax: +41 32 720 01 01, E-mail:

title: Réfection de conduites et mise en séparatif rte des Graviers - Auvernier

description: Réfection de conduites industrielles et mise en séparatif des rues de la Bala et des Graviers

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Justice 2010 - Annevelle 1-3, Transformation partielle

description: Transformation de surfaces de bureaux Fourniture et pose de lustrerie


name: Colas SA,Rue de Morges 19-21, Case postale 111, 1023 Crissier, Suisse

title: RC 1a - Ecublens - St-Sulpice - Requalification - Avenue Forel - Avenue du Tir-Fédéral


name: G. Baumgartner AG,Flurstrasse41, 6332 Hagendorn, Suisse

name: dar architectes sa, à l'attention de Mme Françoise Rey,9c, chemin du croset - cp 126, 1024 écublens, Suisse, Téléphone: +41 21 694 00 66, Fax: +41 21 694 00 77, E-mail:

description: CFC 261, 361 - ascenseurs

description: CFC 211.1 - échafaudages

description: CFC 221 - fenêtres bois

description: CFC 221 - fenêtres et portes bois-métal

description: CFC 222, 224.1, 225.3 - couvertures

description: CFC 226, 227 - façades isolation périphérique, crépis

description: CFC 228 - fermetures extérieures et protections solaires

title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier

description: Construction de 4 immeubles Minergie de logements avec 2 niveaux sur rez et 1 sous-sol ainsi que d'un bâtiment collectif Minergie avec affectations diverses (restaurant, crèche, garderie, salle parascolaire, commerce, espace santé-social, etc.), avec 1 niveau sur rez et 1 sous-sol, ainsi qu'un parking souterrain reliant les bâtiments; aménagement d'un parc au centre du village.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Konzeptionelle Sanierung der Wärmeerzeugung und -verteilung des Kantonsspital Aarau

description: Planung und Bauleitung der Sanierung Heizwerk als Redundanz zum Fernwärmebezug mit folgenden Aufgaben: - Ersatz Kesselanlage für Prozesswärme 175°C und Komfortwärme. Erzeugerleistung ca. 8.5 MW, für Ölbetrieb. - Neue Expansionsanlage - Aufteilen vom heutigen Heisswasser Fernleitungsnetz in ein Prozess- und Komfortnetz - Möglicher Einsatz von erneuerbaren Energien


name: Département Maintenance Ingénierie,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: Travaux préliminaires de terrassement de la zone sud Est – déblais en pleine masse

description: Enlèvement et évacuation de deux merlons de terre existants afin de ramener l’altimétrie des surfaces au niveau du terrain naturel (environ 125 000 m3). Il sera demandé au titulaire de fournir une solution globale : terrassement, évacuation et stockage.

eligibilityCriteria: Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Informations générales". Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature, unique en cas de groupement, et une déclaration sur l'honneur, dûment et complètement remplies et signées précisant les capacités financières et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l’adresse figurant en tête de l’avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale".

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Unité soumissions, à l'attention de Mme Maïté Giocondo,rue de l'Hôtel-de-Ville 4 - case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Sécheron - Parc public (926P1L)

description: Aménagement extérieurs, jardinage. Installation sanitaire, arrosage. Estimation des travaux : 520'200.- francs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe

title: KVA Winterthur; Ersatz Verbrennungslinie 1; EZGF- Energiezentrale, Gewebefilter

description: BKP 224.5 Flachdacharbeiten in Gussasphalt Gussasphaltbelag 2 lagig 45 - 50 mm ca. 2000 m2 Anschlüsse in Flüssigkunststoff


title: H.P120.1 Erweiterung Parkhaus P6 Süd, Brandschutztore G0 - G11, inkl. Bestand G0 - G11

description: Projektierung und Montage von Brandschutztoren - Anzahl Tore: 56 - 3 Tortypen davon ein Typ Rolltore (23 Stück), die anderen sind der Konstruktion und Randbedingungen entsprechend zu wählen. - Anforderungen an die Tore: Brandwiderstand: EI-30 im Brandfall selbstschliessend automatische Brandalarmrückstellung feuerverzinkte Oberfläche und weitere gemäss Ausschreibungsunterlagen - Massaufnahmen vor Ort in jedem der 12 Geschosse und drei Konstruktionstypen. - Service Leistungen: Instruktion, Notfalldienst, Ersatzteile

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 35
Technische Lösung: 45
Service, Erfahrung, Referenzen, PQM: 15
Termine: 5
Preis: 35
Technische Lösung: 45
Service, Erfahrung, Referenzen, PQM: 15
Termine: 5


name: François Meyer Architecture,Mayennets 27, 1950 Sion, Suisse

name: Commune de Genolier,place du Village 5, 1272 Genolier, Suisse, Téléphone: 022 366 86 30, Fax: 022 366 11 62, E-mail:

title: 41599: Concours de projets d'architecture selon une procédure ouverte pour un bâtiment(s) d'habitation sur les parcelles n° 27 et 28


title: Fenêtres de l'Ecole Secondaire à Tramelan

description: La commune de Tramelan agissant comme pilote pour l'offre met au concours le mandat suivant : - Remplacement des fenêtres des façades Sud + Est + Ouest

eligibilityCriteria: Participation uniquement sur inscription par courrier ou par FAX Date limite d'inscription : 03.03.2010


name: Werke am Zürichsee AG (im folgenden auch als WaZ abgekürzt)

title: GIS System WaZ

description: Ablösung der bestehenden GIS Systeme Adalin und LIDS6 durch eine neue GIS Lösung mit der gleichzeitigen Standardisierung und Homogenisierung der Daten-Modelle der Fachschalen EW, Gas, Grundwasser- schutzzonen, Kommunikation und Wasser. Die Ausschreibung umfasst zudem die Migration der bestehenden Daten (Adalin/LIDS6), die Installation und Inbetriebnahme des neuen GIS Systems. Für die Betriebsform (Insourcing vs. Outsourcing) soll die für die WaZ bestmöglichste Variante gewählt werden.

eligibilityCriteria: keine


name: BIT - Bureau International du Travail, à l'attention de Annette Puget Anello,Route des Morillons no. 4, 1211 Genève 22, Suisse, Téléphone: 0041 22 799 65 22, Fax: 0041 22 799 85 29, E-mail:

title: ITB 37/2010 - Rénovation sous station nord

description: Rénovation collecteur chauffage, collecteur eau glacée et armoires électrique sous station nord (voir DAO)

eligibilityCriteria: Voir DAO


name: Finanzdepartement, Immobilien Basel-Stadt, Parkhäuser Basel-Stadt

title: Elektroinstallationen von LWL-, Video- und Notrufanlagen Parkhäuser Basel-Stadt

description: Elektroinstallationen von LWL-, Video- und Notrufanlagen in den Parkhäusern Steinen, Elisabethen, City, Storchen und St. Jakob in Basel


name: AIG - Division technique, à l'attention de Alain Freidig,Case postale 100, 1215 Genève 15, Suisse, E-mail:

description: L’objectif du projet, objet du présent marché, est la mise la mise en place d’une solution de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) permettant d’optimiser la gestion de la maintenance des infrastructures et équipements de l’ensemble du patrimoine aéroportuaire.

eligibilityCriteria: Ne seront retenus que les dossiers de candidature émanant d'entreprises suisses ou d'entreprises dont le siège se trouve dans un des pays signataires de l'Accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accès aux marchés publics, qui respectent les usages du lieu d'exécution de la prestation et paient les charges sociales conventionnelles, selon article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB) / TP5.3 Bau TVS Vorzonen - Mehrleistungen Baumeisterarbeiten


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Bütschwil: Brücke Thur Aeuli / Unterführung SBB Aeuli

description: Baumeisterarbeiten - Arbeitsgerüste abgehängt 3'000 m2 - Betonabbruch Konsolkopf 240 m3 - Betonabtrag HDW, horizontal 1'700 m2 - Betonabtrag HDW, vertikal 600 m2 - SCC-Beton 0/8, Verstärkung vert. 70 m3 - Beton 0/32, Leitmauer 300 m3 - Beton 0/16, Fahrbahnplatte 200 m3 - Schalung für SCC-Beton 570 m2 - Schalung konventionell 1'500 m2 - Schlaffe Bewehrung 90 t - Bituminöse Abdichtung 1'800 m2 - Gussasphalt 450 t - Aushub 400 m3 - HDPE Leitung 150 m


name: Connect Groupe E SA,Route du Dally, 1618 Châtel-St-Denis, Suisse

name: SIGE - Service intercommunal de gestion, à l'attention de Christophe Higy,Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 0848 180 180, Fax: 0848 180 181, E-mail:

description: Installations sanitaires

description: Travaux de maçonnerie

description: Façades

description: Installations électriques

description: Chauffage et ventilation

description: Installations de ventilation

title: Réfection du bâtiment de l'Aviron

description: Prestations de maçonnerie, d'électricien, CVCR et installation sanitaire

eligibilityCriteria: 16.12.2010 CHF 250.00 Sur le compte Banque Cantonale Vaudoise IBAN CH 92 0076 7000 R524 7772 3 Petignat & Cordoba Rue de la Paix 11 1820 Montreux


title: TCOB lot 2 signalisation verticale

description: Fourniture et pose de la signalisation verticale dans le cadre du TCOB. Montant estimé des travaux : 600 000 fr

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Zollikon, 347 Forchstrasse (Talstrasse), Forch- bis Rehalpstrasse, Neubau Stapelkanal

description: Aushub: 830 m3 Abfuhren: 1'080 m3 Spriessungen: 610 m2 Betonrohr DN 1800: 32 m' STZ-Rohr DN 250: 25 m' Kiessand I: 600 m3 Kontrollschächte: 3 St Ortbetonschächte/Spezialbauwerke: 2 St Schalensteine Typ 12: 147 m' AC T 22 N: 80 t AC 11 N: 45 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Universität Basel, Ressort BHTS, Petersgraben 35, 4003 Basel

title: Unterhaltsreinigung Universität Basel

description: Organisation, Durchführung und Kontrolle von Reinigungsarbeiten. Jede Liegenschaft entspricht einem Los. Angebote dürfen für ein, mehrere oder alle Lose eingereicht werden.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 40
Einsatzplan: 40
Reinigungskonzept: 20
Angebotspreis: 40
Einsatzplan: 40
Reinigungskonzept: 20


name: Swisspro SR SA,Rte de Berne 99, 1010 Lausanne, Suisse

name: Etat de Vaud - Service pénitentiaire - Etat-Major, à l'attention de Alain Sauteur,Ch. de l'Islettaz, Venoge-Parc, bâtiment A, 1305 Penthalaz, Suisse, Téléphone: +41213164837, Fax: +41213164844, E-mail:

title: Optimisation vidéosurveillance, gestion portes, interfaces interphonie, poussoirs alarme et GTC, fourniture et installation de la téléphonie DECT

description: Fourniture et installation de la téléphonie DECT Caméras pour vidéosurveillance (dômes) Centrale d'alarmes centralisées Interface pour interphonie des cellules et autres locaux Interface pour la gestion de l'ouverture des portes Interface pour la gestion des poussoirs d'alarme

eligibilityCriteria: Capacité de l'entreprise à remplir le cahier des charges. Entreprise active dans le domaine depuis plus de 5 ans. Expérience dans le milieu de détention. Bonnes références dans le service après-vente.


name: Abwasserverband Höfe Präsident Herr Adelrich Ochsner

title: Bau, Lieferung und Montage Lüftungsanlagen

description: - Kühlung und Lüftung technische Räume und Leitungsgänge - Lüftungsanlage betriebliche Räume

eligibilityCriteria: Gemäss Vorbedingungen, Kapitel 5.1 Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Investitionskosten: 80
Fachliche Kompetenz der Unternehmung und des Personals: 20
Investitionskosten: 80
Fachliche Kompetenz der Unternehmung und des Personals: 20


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: MFH Spitalackerstrasse 24 + 24a, Liftsanierung

description: Modernisierung der bestehenden Liftanlagen (2 Stk.)

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet eine obligatorische Begehung statt am 18. März 2010 um 09.00 Uhr. Treffpunkt: Spitalackerstrasse 24, 3013 Bern (Hauseingang). Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Preis Wartungs-/Servicevertrag auf 10 Jahre (exkl. Teuerung): Mit der Offerteingabe sind die Wartungs-/Servicekosten (Vertrag auf 10 Jahre) anzugeben: 30
Einbauzeit Lift: Mit der Offerteingabe ist die garantierte Umbauzeit (Ausserbetriebnahme alter Aufzug bis Inbetriebnahme der sanierten Anlagen) anzugeben: 15
Auftragsspezifische Referenzen (Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 3 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben): 5
Auftragsspezifische Referenzen: Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Einbauzeit Lift: Das Angebot mit der kürzesten Umbauzeit erhält 5 Punkte. Pro Woche längerer Umbauzeit wird ein Punkt abgezogen.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Preis: 50
Preis Wartungs-/Servicevertrag auf 10 Jahre (exkl. Teuerung): Mit der Offerteingabe sind die Wartungs-/Servicekosten (Vertrag auf 10 Jahre) anzugeben: 30
Einbauzeit Lift: Mit der Offerteingabe ist die garantierte Umbauzeit (Ausserbetriebnahme alter Aufzug bis Inbetriebnahme der sanierten Anlagen) anzugeben: 15
Auftragsspezifische Referenzen (Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 3 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben): 5
Auftragsspezifische Referenzen: Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Einbauzeit Lift: Das Angebot mit der kürzesten Umbauzeit erhält 5 Punkte. Pro Woche längerer Umbauzeit wird ein Punkt abgezogen.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


title: 40'000 Dosen Impfstoff gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis


title: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten

description: Bauarbeiten: - Baupisten 300 m - Aushub 5100 m3 - Abfuhr Inertstoff 500 t - Kanäle GFK NW 1000 mm, 405 m - Kanäle PEHD/PP NW 355/315, 295 m - Rohrvortrieb unter SBB NW 1000 mm, 57 m - Spundwände 3600 m2 - Grundwasserabsenkung 310 m2 - Gräben für Gas-/Wasser 440 m - EW-Rohrblöcke 410 m - Randabschlüsse 300 m - Planien und Beläge 850 m2 - Konstruktionsbeton Regenbecken 100 m3

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Zweckverband ARA Gossau-Grüningen, 8627 Grüningen

title: GU-Ausschreibung ARA Gossau-Grüningen, 1. Etappe der Langzeitmassnahmen 2009-15

description: Neubau Filtration, Neubau Gasspeicher, Ausrüstung Regenbecken, Diverse Umnutzungen

eligibilityCriteria: CHF 1'000.00 Einzahlung UBS AG, 8098 Zürich, Konto 25758090001F


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, CLA 4. Etappe, Neubau LEE

description: Die ETH Zürich realisiert an der Leonhardstrasse in 8006 Zürich ein Bürogebäude. Das Projekt befindet in innerstädtischem Umfeld. Das Gebäude umfasst 16 Stockwerke, 5 Unter- und 11 Obergeschosse. Die Gebäudehöhe über Terrain misst ca. 40 m. Die Geschosshöhe beträgt in den Bürogeschossen 3.40 m, das Gebäuderastermass 1.40 x 1.40 m. In der Sockelzone befindet sich die Eingangshalle als halböffentlicher Bereich mit Arbeitsplätzen für Studenten. Im Trakt Nord wird ein Weiterbildungs- und Seminarzentrum mit Hörsaal und Medienraum realisiert. Die Obergeschosse weisen ausschliesslich Büronutzung auf. In den Untergeschossen befinden sich Seminarräume, Archiv- und Lagerräume, Technik- und Logistikbereiche sowie Räume für Rechneranlagen. Kennwerte: Geschossfläche GF (SIA 416): 18'000 m2 Gebäudevolumen GV (SIA 416): 69'000 m3 BKP 222 SPENGLERARBEITEN BKP 223 BLITZSCHUTZ BKP 224 BEDACHUNGSARBEITEN (Gesamtausschreibung) Total ca. CHF 1'000'000.00


title: Hochwasserschutz Ussere Sitebach

description: Erstellen 4 Natursteintraversen, Böschungssicherung mit Natursteinen

eligibilityCriteria: Vollständig ausgefülltes Offertformular


name: SKM Sekundarschule Kreis Marthalen 8460 Marthalen

title: Neubau Doppelturnhalle

description: Neubau Doppelturnhalle mit Garderoben, Nebenräume und unterirdischer Verbindung zu bestehendem Schulhaus Dach in Systemholzbau


name: Energie Wasser Bern Administration Beschaffungsausschuss,à l'attention de Verena Jordi, Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 92 50, E-mail:

title: Wasserzähler (ca. 8'800 Stk.) mit Raccordanschlüssen DN 20 bis DN 50 für horizontalen oder vertikalen Einbau (Steig-/Fallrohrgehäuse)

description: Total Bestellmenge, über den Beschaffungszeitraum von 48 Monaten: DN 20, 220 mm: ca. 2'960 Stk. DN 25, 260 mm: ca. 3'120 Stk. DN 32, 260 mm: ca. 2.000 Stk. DN 40, 300 mm: ca. 600 Stk. DN 50, 300 mm: ca. 120 Stk.

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 70
Preise sind pro Artikel in der der Offerte auszuweisen.:
Sie beschreiben den Netto-Preis in CHF pro Mengeneinheit (ohne MWSt.), inkl. aller Kosten (Material, Lagerhaltung, Transport, Verzollung (DDP, Incoterms 2000) und Ablad).:
Der Gesamtpreis wird gebildet aus der Summe von: Menge der ersten 36 Monate x Preis + Menge des 4. Jahres (12 Monate) x Preis.:
Der Preis ist fix über die angegebene Gesamtmenge, welche innerhalb von 48 Monaten abgerufen wird.:
Bewertung Preis: Der tiefste Preis erhält 10 Punkte. Pro 2% Mehrpreis wird 1 Punkt abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Garantie:: 30
Die Garantie ist in Jahren anzugeben. Sie umfasst eine vollständige Abdeckung aufgetretener Mängel, der im Versorgungsnetz eingebauten Wasserzähler.:
Sind keine Reparaturen möglich und der Schaden ist auf einen Mangel des gelieferten Wasserzählers zurück zu führen, so ist ein kostenloser Ersatz zu gewährleisten.:
Bewertung Garantie: Die Bewertung der Garantie erfolgt anhand der gewährten Jahre. Die längste Garantiedauer erhält fix den Höchstwert von 10 Punkten. Pro Jahr weniger wird 1 Punkt in Abzug gebracht.:
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 70
Preise sind pro Artikel in der der Offerte auszuweisen.:
Sie beschreiben den Netto-Preis in CHF pro Mengeneinheit (ohne MWSt.), inkl. aller Kosten (Material, Lagerhaltung, Transport, Verzollung (DDP, Incoterms 2000) und Ablad).:
Der Gesamtpreis wird gebildet aus der Summe von: Menge der ersten 36 Monate x Preis + Menge des 4. Jahres (12 Monate) x Preis.:
Der Preis ist fix über die angegebene Gesamtmenge, welche innerhalb von 48 Monaten abgerufen wird.:
Bewertung Preis: Der tiefste Preis erhält 10 Punkte. Pro 2% Mehrpreis wird 1 Punkt abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Garantie:: 30
Die Garantie ist in Jahren anzugeben. Sie umfasst eine vollständige Abdeckung aufgetretener Mängel, der im Versorgungsnetz eingebauten Wasserzähler.:
Sind keine Reparaturen möglich und der Schaden ist auf einen Mangel des gelieferten Wasserzählers zurück zu führen, so ist ein kostenloser Ersatz zu gewährleisten.:
Bewertung Garantie: Die Bewertung der Garantie erfolgt anhand der gewährten Jahre. Die längste Garantiedauer erhält fix den Höchstwert von 10 Punkten. Pro Jahr weniger wird 1 Punkt in Abzug gebracht.:


name: Zwéco - Monsieur Frédéric Würsten,Rue Blavignac 5, 1227 Carouge, Suisse

title: Conservatoire populaire de musique - Assainissement du bâtiment

description: Le marché consiste en des travaux complexes de déflocage et de désamiantage du bâtiment

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires suisses qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


description: A3, Wollishofen - Reichenburg, km 106.700-150.250

description: A1, Brüttisellen - Matzingen, km 307.400-340.750 A7, Verzweigung A1/A7 Grenze ZH/TG, km 0.000-1.850 A53, Brüttisellen - Uster Nord, km 15.000-26.400

description: Grenze ZH/SH - Verzweigung A1/A4, km 19.000-39.000

description: A1, Grenze ZH/AG - Brüttisellen, km 287.500-370.400 A50, Glattfelden West - Ost, km 4.500-8.100 A51, Zürich Nord - Bülach Nord, km 0.300-14.500 A1L, Zürich Ost - Schöneich A1H, Limmattalerkreuz - Hardturm, km 1.300-6.200 A4, Limmattalerkreuz - Zürich Süd, km 90.000-105.00

title: Mäharbeiten 2010 auf dem Nationalstrassennetz der GE VII

description: Mäharbeiten 2010 entlang den Nationalstrassen der GE VII


title: Basel RB I, Hydraulische Balkengleisbremsen


title: Dienstleistungsauftrag (Studie) zur Optimierung des SLA im Bereich Luftfahrtsysteme.


title: Ebnetstrasse, Stäfa; Kanalbau, Werkleitungen, Strassenbau und Stützmauern

description: - Ausbau und Sanierung Ebnetstrasse - Sanierung "alte" Ebnetstrasse und Sternenhaldenstrasse - Kanalbau, Werkleitungen, Strassenbau und Stützmauern

eligibilityCriteria: gemäss Eignungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Neue KVA Bern Forsthaus, BKP 215.20 Fassadenbau Los 1 Verglasung Verbindungsgang

description: BKP 215.20 Fassadenbau Los 1 Verglasung Verbindungsgang Objektspezifische isolierte Fassadenkonstruktion in Stahl und Cr.Ni.-Stahl. Verglasung mit IV-Stufengläsern in Silicone-Structural-Glazing (SSG). Total Fassadenfläche ca. 1‘000 m2

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100


title: Camions avec pont basculant 4x2.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15

Iveco (Schweiz) SA

street: Rue de Lausanne 49


name: Ansaldo STS S.p.A,Via Paolo Mantovani, 3-5, 16151 Genova, Italie

title: SCMT Flirt Tilo


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen, K-Infra

title: H18, Tunnel Eggflue, Erhöhung Tunnelsicherheit (I1), Lieferung und Montage von Türen im Energieleitungstunnel

description: Bauarbeiten; Hauptmengen: Lieferung und Montage der Türen und zugehörigen Komponenten etc. - Schleusentüren West und Ost 5 Stk. - Personenschleusensteuerungen 2 Stk. - Servicetüren 8 Stk. - Schleusensteuerungen für Servicetüren 4 Stk. - Gitter-Doppelflügeltür 1 Stk. - Servicetür 1 Stk. - Schulung - Garantie

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Fachtechnik, Technische Lösung: 30


title: Photovoltaikanlage Holzkraftwerk Basel

description: Der Liefer- und Leistungsumfang umfasst die komplette Fertigung, Lieferung und Montage einer voll funktionstüchtigen PV-Anlage auf dem neuen Dach des Holzkraftwerks inklusive aller hierfür erforderlichen Komponenten wie Unterstützungskonstruktionen, Hebezeuge, Montagesystem für PV-Module, Elektrokästen, Wechselrichter und Verbindungskabel bis zum Einspeisepunkt. Ein Baugerüst (Einhaltung der SUVA-Vorschriften) gehört ebenfalls mit zum Leistungsumfang. Als Zugang für Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungszwecke, sollen zwei Wartungsgänge (kreuzförmig, mit Gitterrosten) installiert werden. Für die Projektausführung stellt der Auftragnehmer einen Bauleiter, verantwortlich für Terminplanung und Montageüberwachung der Bauausführung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Mehrleistungen bezüglich Mindestanforderungen: 50
Angebotspreis: 50
Mehrleistungen bezüglich Mindestanforderungen: 50


name: Losinger Construction SA,Chemin de Rente 26, 1030 Bussigny, Suisse

name: BIOPOLE SA, à l'attention de Jean-Marc Tissot,Route de la Corniche 4, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021 651 90 00, Fax: 021 651 90 09, E-mail:

title: Biopôle III - bâtiment de laboratoires - installations techniques et aménagements intérieurs - exécution en entreprise générale

description: Installations techniques des niveaux 1 et 2 (partiel) à partir des gaines verticales : CFC 23, 244, 245, 248 et 25. Aménagements intérieurs des niveaux 1 et 2 (partiel) sans les gaines verticales et locaux sanitaires communs : CFC 27 et 28.

eligibilityCriteria: Selon les conditions contenues dans le cahier des charges


title: N13 EP17 Chur Nord – AS Zizers/Untervaz – Generalplaner Wildbrücke

description: Das Projekt umfasst die Verlegung der Nordspur und die Anpassung der Südspur zwischen Chur Nord und dem Anschluss Zizers auf einer Länge von ca. 4 km (Neubau parallel zur Südspur). Dabei wird die Südspur auf einer Länge von ca. 2 km gegen die SBB-Linie verschoben. Zusammen mit dem Rückbau der Nordspur wird im Bereich Trimmis Süd (alte Werksausfahrt Trimmis) der bestehende Anschluss Trimmis an die Kantonsstrasse neu gestaltet. Die vorliegende Ausschreibung umfasst das Teilprojekt 2. Dies beinhaltet folgende Projekt-elemente: Bau der Wildbrücke Halbmil: Kunstbauten (Wildbrücke), Erdarbeiten, BSA. Der heute unterbrochene Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung, wird mit dem Bau der Wildbrücke Halbmil wieder hergestellt. Die Baukosten für das Teilprojekt 2 belaufen sich aufgrund des Kostenvoranschlags auf rund 9.8 Mio. Franken. Für die Realisierung wird mit einer Bauzeit von ca. 6 Jahren gerechnet. Geplant ist, dass im ersten Jahr (frühestens 2013) im Schwarzgut Rüfematerial zu Koffer aufbereitet wird. Von 2014 bis 2017 wird der Neubau (Verlegung Nordspur sowie Umgestaltung und Verschiebung Südspur) erstellt. Nach der Inbetriebnahme erfolgt im Jahr 2018 der Rückbau der Nordspur mit den ergänzenden Massnahmen (Rückbau N13, Fertigstellung Wildbrücke „Halbmil“ und Umbau Abzweigung / Kreisel Trimmis Süd).

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: SCHLÜSSELPERSONEN: 35
unterteilt in::
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.,: 7
- Chefbauleiter,: 9
- Fachspezialist Kunstbau,: 7
- Fachspezialist Geotechnik,: 2
ZK2: AUFGABENANALYSE, VORGEHENSVORSCHLAG: 15
ZK3: QUALITÄT: 10
unterteilt in::
- QM-Konzept und Risikoanalyse gemäss Ziff. 2.3.3,: 5
- Projektbezogenes Organigramm gemäss Ziff. 2.3.2.3,: 5
ZK4: PREIS: 40
PREISBEWERTUNG:
Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
Ein Angebot > 100% über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium:
"Preis" die Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x): 5
x 100 [% der: 500
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: SCHLÜSSELPERSONEN: 35
unterteilt in::
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.,: 7
- Chefbauleiter,: 9
- Fachspezialist Kunstbau,: 7
- Fachspezialist Geotechnik,: 2
ZK2: AUFGABENANALYSE, VORGEHENSVORSCHLAG: 15
ZK3: QUALITÄT: 10
unterteilt in::
- QM-Konzept und Risikoanalyse gemäss Ziff. 2.3.3,: 5
- Projektbezogenes Organigramm gemäss Ziff. 2.3.2.3,: 5
ZK4: PREIS: 40
PREISBEWERTUNG:
Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
Ein Angebot > 100% über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium:
"Preis" die Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x): 5
x 100 [% der: 500


title: Absenkung Gohlhauswehr mit Vorbetonierung Brückenfundament

description: Installation+Wasserhaltung. Abbruch und Teilabbruch best. Wehranlagen. Rückbau Ufersicherungen. Unterfangung BLS-Brücke. Sohlen- und Ufersicherungen. ca. 15'000m3 Aushub. ca. 3'500to Blöcke. ca. 500m' Eisenbahnschienen. ca. 400m' Faschinen. ca. 450m3 Sickerbeton. ca. 200m3 Füllbeton.

eligibilityCriteria: Die Bauherrschaft vergibt Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz: 10
Schlüsselpersonal: Referenzen / Verfügbarkeit: 10
Organisation der Firma / ARGE: 10
Preis: 70
Fachkompetenz: 10
Schlüsselpersonal: Referenzen / Verfügbarkeit: 10
Organisation der Firma / ARGE: 10


name: BARU SA - M. RIVA,55, rue Ancienne, 1227 CAROUGE, Suisse, E-mail:

title: CFC 222 - FERBLANTERIE CFC 224 - ETANCHEITE / ISOLATION CFC 224.2 - TOITURE EXTENSIVE

description: Réfection toit plat d'un corps de bâtiment comprenant les travaux de dépose - repose de l'étanchéité et de l'isolation et l'exécution d'une toiture végétalisée de type extensif


title: Alterszentrum Brühlgut: Ersatz Gewerbeküche

description: Demontage bestehende Küche Einrichtung Provisorien Montage und Inbetriebnahme neue Küche


title: Bauingenieurleistungen Parkhaus Saanendorf


name: Hoch- und Tiefbauamt Abteilung Hochbau, Flüelistrasse 1, 6061 Sarnen, Suisse, Téléphone: 041 666 64 24, Fax: 041 666 64 49, E-mail:

title: Sanierung Kantonsschule Obwalden, Ausschreibungsunterlagen, BKP 271, BKP 285.1, BKP 333, BKP 335

description: – BKP 271.0 Gipserarbeiten (Umfang: Grundputz ca. 3'000 m2, Vorsatzschalen zur Aufnahme von Spachtelungen und Plattenbelägen ca. 800 m2, Spachtelungen zur Aufnahme von Tapeten ca. 1'900 m2, Wärmedämmungen aus Schaumglas an Wand und Decken zur Aufnahme von Grund- und Deckputzen ca. 600 m2) – BKP 285.1 Innere und Äussere Malerarbeiten (Umfang: Glasgewebetapeten inkl. zwei Anstriche ca. 8'800 m2, Stahl-zargen von Inntentüren ca. 160 Stk., div. Metallbauteile usw.) – BKP 333Leuchten für den Innenbereich der Sporthallen sowie für das Schulgebäude – BKP 335Audio- und Videoanlagen für Schul- und Sportbetrieb

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Technischer Wert des Angebotes (Installation, Termine, etc.: 20
Kundendienst (Leistungsfähigkeit, Erfahrung, etc.): 20
Angebotspreis: 60
Technischer Wert des Angebotes (Installation, Termine, etc.: 20
Kundendienst (Leistungsfähigkeit, Erfahrung, etc.): 20


name: ara region bern ag, 3037 Herrenschwanden

title: Neubau Dienstgebäude arabern

description: Beim Bauvorhaben handelt es sich um ein Gebäude von insgesamt 1670 m2 Geschossfläche mit Untergeschoss, Erdgeschoss und zwei Obergeschossen. Es entstehen Büros, ein Laborbereich, eine Küche mit zugeordnetem Aufenthaltsbereich, ein Vortragssaal sowie ein Umkleidebereich mit Sanitäranlagen. In die Umgebungsgestaltung werden 20 PP für Motorfahrzeuge integriert. Lüftungsanlagen für das Dienstgebäude nach Leistungsbeschrieb Submission.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis,: 90
2. Organisation,: 10
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Projektleiter und Chefmonteur innerhalb der letzten 5 Jahre.:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
1. Preis,: 90
2. Organisation,: 10
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Projektleiter und Chefmonteur innerhalb der letzten 5 Jahre.:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:


name: Béati Frères SA,Rue de l'Industrie1, 1422 Grandson, Suisse

name: Municipalité d'Yvonand, à l'attention de Mme V. Potterat,av. du Temple 8, 1462 Yvonand, Suisse, Téléphone: 024 557 73 00, Fax: 024 557 73 01, E-mail:

title: Grand-Jenoud

description: Mise en séparatif des eaux et réfection des enrobés, pose des services industriels.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil pourront s'inscrire.


title: Baumeisterarbeiten: Druckwasserleitung Hättenberg und Waldweg, Kanalisation Waldweg

description: Zur Erschliessung der Überbauung Hättenberg und zum Werterhalt sollen ab Frühling 2010 bis Herbst 2010 vorbehältlich der Kreditgenehmigung die Wasser- und Abwasserleitungen ersetzt resp. neugebuat werden. Hättenberg: Neubau Druckwasserleitung, Länge 195 m Waldweg: Ersatz Druckwasserleitung, Länge = 145 m; Ersatz Kanalisation NW 250 mm, Länge = 92 m

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebots: 50
Referenzen der letzten 5 Jahre (min. 3 Stk.): 15
Qualität des Kundendienstes (Baumeisterarbeiten): 10
Qualität der Offerte: 10
Lehrlingsausbildung (Baumeisterarbeiten): 10
Qualitätssciherung der Firma: 5
Preis des Angebots: 50
Referenzen der letzten 5 Jahre (min. 3 Stk.): 15
Qualität des Kundendienstes (Baumeisterarbeiten): 10
Qualität der Offerte: 10
Lehrlingsausbildung (Baumeisterarbeiten): 10
Qualitätssciherung der Firma: 5


title: Marquage du réseau routier cantonale 2010

description: Peinture mono-composant à base de solvant ou masse 2 composants giclée : 15 t Peinture mono-composant diluable à l'eau : 3 t Masse synthétique 2 composants application à froid : 1 t

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'adjudication des marchées publics


name: CNERN - Section électromécanique,Route de Fontainemelon 19, 2208 Les Hauts-Geneveys, Suisse, Téléphone: 032 854.33.00, Fax: 032 854.33.21, E-mail:

title: H20 - Tunnel de La Vue-des-Alpes - Fourniture et installation du balisage actif

description: Fourniture et montage du balisage actif y compris travaux de génie civil

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Neubau Pflegezentrum Roswitha, Pfäffikon


name: ADV Constructions SA,Derrière-les-Bois 10, 1303 Penthaz, Suisse

name: Commune d'Epalinges, à l'attention de Service technique,Rte de la Croix-Blanche 25, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021 785 61 60, Fax: 021 785 61 65, E-mail:

title: Centre de vie enfantine

description: Construction d'un centre de vie enfantine et agrandissement du collège de la Croix-Blanche

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au registre du commerce. Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, émanant de soumissionnaires respectant les conventions collectives de la branche et établissant qu'ils sont à jour dans le paiement de leurs impôts et de leurs charges sociales.


title: Primarschulanlage Meiliwiese Hinwil

description: Erweiterung und Sanierung der Primarschulanlage Meiliwiese in Hinwil. Umgebungsgestaltung

eligibilityCriteria: 10.02.2010 Kosten: Keine


title: Sanierung Schürbungertweg, Strassen- und Werkleitungssanierung

description: Stadt Kloten: - Tragschicht AC T: 370t - Deckschicht AC: 100t - Abschlüsse: 800m Industrielle Betriebe Kloten AG: - WL NW 150: 250m - EW PE DN 60/100/150: 750m Gas NW 160: 250m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen:
gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen:


name: Bestellergemeinschaft Bahnhofsgebiet Arlesheim/Dornach p.A. Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Verkehr

title: Ausbau BLT-Linie 10, Stollenrain Arlesheim bis Bhf Dornach Tief- und Gleisbauarbeiten

description: Bauarbeiten; Hauptmengen: - Schutzgerüste ca. 150 m - Aushub, fest ca. 8‘100 m3 - Beton ca. 1'400 m3 - Schalung ca. 4'000 m2 - Bewehrungsstahl ca. 110 to - Verlegen von Unterschottermatten ca. 3'550 m2 - Fundationsschichten ca. 3'500 m3 - Gleisabbruch 1-spurig ca. 475 m - Gleisneubau 2-spurig ca. 475 m - Fundamente Fahrleitungsmasten ca. 15 Stk - Kabelkanal Typ S22 ca. 300 m - Gleisschotter neu ca. 2‘750 to - Sickerleitung neu HDPE 200 bis 250 ca. 350 m - Kontrollschächte/Sammler ca. 16 Stk - Beläge ca. 800 to - Randabschlüsse ca. 900 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100


title: Wädenswil, 700 Schönenbergstrasse, Kreuzung Beichlen, Kreisel

description: Belagsaufbruch: 1'550 m2 Belagsfräsarbeiten: 970 m2 Aushub fest: 790 m3 Ungebundenes Gemisch lose: 1'145 m3 Randabschlüsse (Natursteine): 450 m' Bituminöses Mischgut: 750 t Betondecken: 975 m2

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Baufirma


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly.

description: Fourniture et pose de tableaux électriques.

eligibilityCriteria: définies dans le cahier des charges.


title: Erschliessung Bauland Allmend, 3116 Noflen

description: Strassenbauarbeiten mit Werkleitungen. Hauptkubaturen: - Graben- und Profilaushub 1'600 m3 - Kabelschutzrohre 1'600 m - Kanalisationsrohre DN 160 - 250 mm 450 m - Kanalisationsrohre DN 1'200 mm 30 m - Kontroll- und Einlaufschächte 18 Stk. - Randabschlüsse Natur 180 m - Bituminöse Beläge 110 To

eligibilityCriteria: 07.07.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis 90 %:
- Ökologie, Umweltschutz 10 %:
- Angebotspreis 90 %:
- Ökologie, Umweltschutz 10 %:


description: Los 1 Hinterland: Forstreviere Schwellbrunn/Schönengrund/Waldstatt, Urnäsch und Stein/Hundwil

description: Los 2 Mittelland: Forstreviere Teufen/Speicher, Trogen/Bühler/Rehetobel/Wald, Gais

description: Los 3 Vorderland: Forstkorporation Vorderland (Heiden/Grub/Lutzenberg/Wolfhalden/Walzenhausen/Reute)

title: Forst: Pflanzensoziologische Waldstandortkartierung

description: Pflanzensoziologische Standortskartierung der öffentlichen und privaten Wälder des Kantons Appenzell Ausserrhoden


title: Projet zinguage

description: Vergabe der Dienstleistung «Verzinken», mit dem Ziel, einen Vertrag über 4 Jahre abzuschliessen.

eligibilityCriteria: Conformément à des documents de msie en adjudication


title: ARA Interlaken. Sanierung Abwasserbehandlung


name: Schulgemeinde vertreten durch Schulpflege 8142 Utikon-Waldegg

title: Neubau Schulraumerweiterung Mettlen Uitikon

description: BKP 42 Umgebungsarbeiten

eligibilityCriteria: vollständig und fristgerechtes Angebot


name: Einwohnergemeinde Herisau Hochbau / Ortsplanung

description: Sanierung der Markt- und Eventhalle "Chälblihalle", Herisau, "teilweise unter Betrieb"


name: Oriental Construction Company Ltd.,PO Box, 00100 Nairobi, Kenya

name: Dodoma Urban Water Supply and Sewerage Authority (DUWASA), à l'attention de SECRETARY, DUWASA Tender Board,DUWASA Headquarters, Chimwaga Road, P. O. Box 431, 0 Tanzania, Tanzanie, Téléphone: Tel: +255 26 2324244, Fax: Fax: +255 26 230060, E-mail:

title: Extension of Dodoma Water Distribution System to Kisasa Area: Lot I and Lot II

description: Extension of the Dodoma Urban Water Supply Distribution System to Kisasa Area: The works for the extension of the water distribution system to Kisasa area are financed by two sources; the Swiss State Secretariat of Economic Affairs (SECO) and DUWASA (loan through the Government of Tanzania) and are therefore split into two Lots, i.e. Lot 1 and Lot 2, for administrative rather than technical reasons. And correspondingly the works shall be executed under two separate contracts but by a same contractor. The Lots shall be as follows:- •Lot 1: SECO-financed: Bulk line, DN500 / DN400 steel pipelines from reservoir at Kikuyu towards Kisasa. •Lot 2: Government Loan-financed: Remaining Bulk line, DN400/DN300 steel pipelines at Kisasa including some UPVC distribution lines. Separate bid documents have been prepared (one for each Lot), and a Bidder shall be considered responsive and eligible for consideration for award of any one of the two or both contracts, upon completion and submission of both bids. Award of both contracts will be to a bidder who will have the lowest combined evaluated bid. The bid documents (e.g. specifications, conditions of contract, etc) are essentially identical for both Lots. The Bills of Quantities (BOQ) have been prepared corresponding to each Lot, but the Employer reserves the right to adjust the interface between the Lots and consequently the BOQs during, or after contract award, to fit available budgets from the financing sources. Preliminary and General Costs as well as the time related costs of items that appear in both Lots shall be entered in the BOQ as proportions of the amounts of a single contract combining the two Lots, i.e. the grand total cost of the items shall be equal to that of a combined contract. It is expected the two contracts shall be executed with same set of equipment and same team of staff of the contractor as if it were a single contract. The overall construction period for both contracts is 12 months, assuming that Lot 1 will take approx. 8 months and Lot 2 approximately 4 months if the Lots are sequentially executed. However, the contractor is free to implement the works in parallel or simultaneously, as he would technically decide most suitable. The construction program submitted by the bidder shall indicate implementation schedules of each contract Lot and of a combination of the two contracts. After contract award each contract Lot shall have their individual and separate advance payment guarantees and performance bonds according to the respective contract prices. And during contract execution payment certificates for each contract will be prepared and be paid separately.

eligibilityCriteria: Open to all bidders as defined in the Public Procurement (Goods, Works, Non Consultant Service and Disposal of Public Assets by Tender) Regulations, 2005.

procurementMethodDetails: Open procedure


name: Lyreco SA,Rte de St-Julien 277, 1258 Perly, Suisse

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: Papeterie et consommables informatique

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Schulanlage Ilgen, Baumeisterarbeiten

description: Schulanlage Ilgen, Instandsetzung und Ersatz des Turnhallengarderobentraktes


name: Zweckverband ARA Fehraltorf-Russikon Gemeindehaus, 8320 Fehraltorf

title: Sanierung und Erneuerung ARA Fehraltorf-Russikon

description: Partiell hypengeprüfte HV mit 5 Felder Unterverteilung UV100 22 Felder Pilotventilkasten (PVK) 6 Stück


title: BKP 275 Schliessanlage

description: Erweiterung der Langzeitpflege Sonnenberg (Haus Pilatus) mit Integration einer Demenzabteilung. Die Nordfassade vom bestehenden Haus Pilatus wird teilweise aufgebrochen und der Neubau wird am bestehenden Gebäude angehängt.


name: Ascenseurs Menetrey SA,route de Condémine 10, 1680 Romont, Suisse

name: burckhardt+partner SA, à l'attention de Quoc-Dung Dang,Avenue Industrielle 14, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 308 14 00, Fax: 022 308 14 01, E-mail:

title: Construction d'un immeuble HBM