name: IPRO, à l'attention de Stéphane Friedli,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 77 18, Fax: 022 420 94 80, E-mail:

title: Tours de refroidissement - Extension free colling

description: Etat actuel : La production frigorifique est effectuée par l’intermédiaire de deux groupes froid de nouvelle génération d’une puissance unitaire de 818 kW, muni de compresseurs à haut rendement équipés de paliers magnétiques. Le froid est stocké pendant les périodes creuses dans un accumulateur de 120m3 (3x 40m3 en parallèle). Etat futur : Les deux cuves de 40 m3 chacune, anciennement utilisées stockage de chaleur, seront isolées pour le stockage d’eau glacée et permettront par l’intermédiaire d’une ou des deux tours hybrides de fonctionner en free-cooling à 100%. Ce procédé pourra fonctionner conjointement avec les machines frigorifiques.


name: SIC 2000 Ingénieurs Conseils sàrl, à l'attention de M. Walter Schoop,Passage de la Cour-Robert 3, Case postale 215, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026.422.15.15, Fax: 026.422.15.16, E-mail:

scheme: CPV

title: Télésiège La Scie-Vounetze, à Charmey. Marché des travaux de génie civil

documentType: tenderNotice

description: Nouveau télésiège 4 places débrayable, La Scie-Vounetze

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: G. Gobat SA,case postale 458, 2800 Delémont, Suisse

name: CSC Déchets SA, à l'attention de Claude Gury,Grand-Rue 107, 2720 Tramelan, Suisse, Téléphone: 032 487 35 50, Fax: 032 487 35 54, E-mail:

documentType: awardNotice

title: Ramassage des déchets urbains des communes du district de Porrentruy

description: Ramassage et transport des déchets urbains incinérables (DUC) des communes du district de Porrentruy, non compris le village de Bressaucourt, y compris le village Soubey. Personnes desservies : env. 24'000 hab Nbe de communes desservies : 23 Tonnage annuel récolté : env. 3'820 tonnes Heures de travail annuel : env. 2'970 heures Kilomètres annuels parcourus : env. 32'800 km

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: services


name: Universitätsspital Basel,à l'attention de Thomas Gruberski, Hebelstrasse 32, 4031 Basel, Suisse

title: Sanierung Lüftungszentrale ZLF

description: In der bestehenden Lüftungszentrale ZLF aus dem Jahre 1977 sind altersbedingt 4 Zuluftanlagen zu sanieren.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Tekhne SA,Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse

description: Filière de traitement des eaux usées

description: Filière de traitement des boues d'épuration

title: STEP Lausanne Renouvellement des filières de traitement des eaux usées et des boues d'épuration

description: mandat d’études et d’évaluations comparatives de filières de traitement des eaux usées et des boues d'épuration

eligibilityCriteria: Voir documents d'appel d'offres téléchargeables


name: PricewaterhouseCoopers SA,Avenue CF Ramuz 45, Case postale, 1001 Lausanne, Suisse

name: Direction Finance, à l'attention de Zeller Willy,Boulevard de Pérolles 25, 1701 Fribourg, Suisse, Fax: +4126 352 54 98, E-mail:

title: Contrat de mandat de révision des comptes statutaires et consolidés de Groupe E

description: Voir cahier des charges

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans les documents d'appel d'offres


currency: CHF

name: Association GVH - SD, PA SD Ingénierie Neuchâtel SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: Lot n°1: vérifications détaillées, vérifications parasismiques phase 2 et plans informatiques de 3 ponts autoroutiers (PS N5/N1 Echangeur Yverdon, Viaduc d’Yverdon et Viaduc de la Brine).

description: Lot n° 1: vérifications détaillées, vérifications parasismiques phase 2 et plans informatiques de 3 ponts autoroutiers (PS N5/N1 Echangeur Yverdon, Viaduc d’Yverdon et Viaduc-de-la-Brine).

title: Lot n°2: vérifications détaillées, 3 inspections principales et plans informatiques de 5 passages supérieurs (PS RC268, PS ch. des Pervenches, PS ch. du Signal, PS ch. des Pâquiers et PS RC260).

description: Lot n° 2: vérifications détaillées, 3 inspections principales et plans informatiques de 5 passages supérieurs (PS RC268, PS ch. des Pervenches, PS ch. du Signal, PS ch. des Pâquiers et PS RC260).

title: Lot n°3: vérifications détaillées, 1 inspection principale et plans informatiques de 2 ponts autoroutiers et de 3 ouvrages (PI route d’accès Yverdon-Ouest, pont sur le Grandsonnet, PI ch. des Condémines, Ponceau ch. AF s/Grandsonnet, Déshuileur de la Brine).

description: Lot n° 3: vérifications détaillées, 1 inspection principale et plans informatiques de 2 ponts autoroutiers et de 3 ouvrages (PI route d’accès Yverdon-Ouest, Pont-sur-le-Grandsonnet, PI ch. des Condémines, Ponceau ch. AF s/Grandsonnet, Déshuileur-de-la-Brine).

title: N05 UPlaNS Yverdon – concise / tronçon Yverdon – Grandson (km 0 à 9.6) / vérifications parasismiques des ouvrages d’art (lots 1 à 3).

description: Le tronçon d’autoroute N05 Yverdon – Grandson (km 0 à 9.6), faisant partie du tronçon Uplans Yverdon – concise, a été mis en service en 1984. Dans le cadre du concept global de maintenance (EK) de ce tronçon, des vérifications d’ouvrages d’art ainsi que des études complémentaires sont nécessaires afin de préciser l’état de ces ouvrages construits il y a une trentaine d’années. La description détaillée des prestations est donnée dans le dossier d’appel d’offres.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Place de la Gare 7

DIC SA

street: Les Glariers

street: rue du Chasselas 1, case postale 145


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: "Projet ponts de chargement pour camions (4x4/6x6) avec berceau exempt de torsions".

description: Construction / production de ponts de camions avec berceau exempt de torsions pour les camions tout-terrain militaires IVECO 4x4 et 6x6 (18t / 25t de poids total). Il est prévu d'utiliser ces véhicules comme véhicules universels tout-terrain de transport et comme véhicules tracteurs de différentes remorques de travail et de transport. La superstructure doit être conçue de manière à remplir les exigences minimums de la norme EN 12642 :2006-10 pour une structure renforcée, code de profil d'exigences XL, en tenant compte des exigences accrues découlant de l'engagement sur le terrain (facteur 1.2). Les exigences d'examens doivent être remplies avec et sans bâche. Les dispositifs d'arrimage du chargement doivent être conformes à la norme EN 12640 :2001-01.

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: goods

street: Wankdorfstraße 2

FHS Frech-Hoch AG

street: Reuslistraße 29


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Willy Uetz, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 78 55, Fax: 044 / 645 77 35, E-mail:

title: Logistikzentrum (LGZ) Hagenholz BKP 250 Sanitäranlagen

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der Sanitäranlagen. Das Bauwerk wird im Standard Minergie P-Eco erstellt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Verbrauchsmaterial Schule

description: Schul- und Verbrauchsmaterial für Primar- und Oberstufenschule Wädenswil

eligibilityCriteria: Pflichtenheft I (Teil der Eignungsprüfung), Pflichtenheft II (Teil der Bewertung) und das Eingabeformular sind zwingend auszufüllen.


title: Fonçage de tube pour nouvelle conduite eau pluviale, passage souterrain de CFF et route cantonale Methode: fonçage par forage vériné Longeur = 56 m, tube de forage: acier DN 1200 mm, tuyau de canalisation: plastique renforcé de fibre de verre DN 800 mm

description: Rohrvortrieb für Neubau Regenwasserleitung, Unterquerung SBB und Kantonsstrasse Vortriebsverfahren: Pressbohrung, gesteuert Länge = 56 m, Vortriebsrohr Stahl NW 1200 mm, Mediumrohr GFK NW 800 mm

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Risikoanalyse: 20
Fachkompetenz Rohrvortrieb: 15
Bauprogramm: 5
Preis: 60
Risikoanalyse: 20
Fachkompetenz Rohrvortrieb: 15
Bauprogramm: 5


name: RealSport Réalisations Sportives SA,Ch. de Combernesse 9, 1728 Rossens, Suisse

title: Remplacement du gazon naturel en gazon synthétique Terrain C - Stade de VERNIER

description: Le projet consiste à remplacer la surface en gazon naturel par un gazon synthétique. Le projet prévoit des terrassements, du drainage, des maçonneries, des équipements et des clôtures.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Energie Wasser Bern Administration Beschaffungsausschuss,à l'attention de Verena Jordi, Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 92 50, E-mail:

title: KVA Bern Forsthaus, Werkleitungen, Los 4.2 Rohrbauarbeiten

description: Rohrleitungsbau inkl. Isolation Los 4.2: - Dampfleitung DN 250, Auslegung PS 15, TS 250°C: - erdverlegte Rohrleitungen (System Stahlmantelrohr SMR - Doppelrohrsystem mit Vakuum im Zwischenraum) = 500 m' - Verrohrung von Schachtbauwerken: 4 Stk. - Kondensatleitung DN 80, Auslegung PS 16, TS 220°C: - erdverlegte Rohrleitungen (System Kunststoffmantelrohr KMR) = 500 m' - Verrohrung von Schachtbauwerken: 4 Stk. - Dampf-Kondensat Ableiterstationen, Auslegung PS 15, TS 250°C: - Kondensatsammel-/ Entspannungsgefäss PED Kat. III - pflichtig

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Qualität des Angebotes (technischer Bericht):: 30
Die 30% des technischen Berichtes setzen sich wie folgt zusammen: - Realisierungskonzept: 30%, - Bauprogramm/Bauablaufplan, inkl. Lieferfristen der Materialen für den Rohrbau: 40%:
- Risikoanalyse betr. Abläufen und Bauzeit, unvorhergesehenen Hindernissen, Alternativstrategien, Reserven: 15%, - PQM (projektbezogenes Qualitätsmanagement): 15%:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Qualität des Angebotes (technischer Bericht):: 30
Die 30% des technischen Berichtes setzen sich wie folgt zusammen: - Realisierungskonzept: 30%, - Bauprogramm/Bauablaufplan, inkl. Lieferfristen der Materialen für den Rohrbau: 40%:
- Risikoanalyse betr. Abläufen und Bauzeit, unvorhergesehenen Hindernissen, Alternativstrategien, Reserven: 15%, - PQM (projektbezogenes Qualitätsmanagement): 15%:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


description: BKP 287 Baureinigung

description: BKP 112 Abbrüche

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 221.6 Brandschutzschiebetor

description: BKP 225.2 Spezielle Dämmungen

description: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen

description: BKP 271 Gipserarbeiten

description: BKP 272 Metallbauarbeiten

description: BKP 273.0 Innentüren aus Holz/Metall

description: BKP 275 Schliessanlagen

description: BKP 277 Elementwände

description: BKP 281.4 Bodenbeläge aus Naturstein

description: BKP 281.0 Unterlagsböden und BKP 281.1 fugenlose Bodenbeläge

description: BKP 282.4 Keramische Wandplatten

description: BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall

description: BKP 285 Malerarbeiten

description: Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Office des bâtiments,Selon dossier d'appel d'offres k2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Rénovation du CO de Budé - Revêtements sols sans joints

description: Fourniture et pose de revêtements de sols sans joints dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: SV Group (Suisse) SA,Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Suisse

name: Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES),Avenue de l'Elysée 4, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/316.94.81, Fax: 021/316.94.99, E-mail:

title: Exploitation du restaurant "Geopolis" de l'Université de Lausanne-Dorigny

description: Exploitation d'un restaurant situé dans le bâtiment Geopolis de l'Université de Lausanne-Dorigny répondant aux besoins des occupants et visiteurs du bâtiment et du site universitaire de Dorigny dans le cadre d'un contrat d'exploitation prévoyant des produits imposés en partie à des prix imposés en partie et une rémunération de l'Etat de Vaud au prorata des résultats d'exploitation du restaurant. La description détaillée des conditions d'exploitation figure dans le dossier d'appel d'offres.

eligibilityCriteria: S'être inscrit à l'adresse au chapitre 1.1 ci-dessus par courrier LSI adressé à M. Juan-Francisco Perellon avec mention "offre pour l'exploitation du restaurant du bâtiment Geopolis de l'Université de Lausanne" arrivant en mains de l'adjudicateur le 16.08.2011 au plus tard. Les inscriptions sur simap ne sont pas valables pour remplacer l'envoi du courrier LSI demandé. Exigences formelles : Pli confidentiel, dans une enveloppe fermée portant mention "Offre pour l'exploitation du restaurant du bâtiment Geopolis de l'Université de Lausanne.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Erneuerung Bürogebäude Schwarztorstrasse 71, 3014 Bern

description: Erneuerung eines in den 1960er-Jahren erstellten Bürogebäudes (mit ca. 190 Arbeitsplätzen) inkl. Erreichung des Minergie-Standardes. Einbau von Ausstell-Markisen. Ausstell-Markisen aus textilem Gewebe. Austellarme und Führungsschienen aus Metall.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Einsichtsnahme der Pläne ist gegen Voranmeldung bei den Architekten möglich.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Produktequalität (Stoffqualität, Metallkonstruktion, Oberflächengüte bezüglich Korrosionsschutz): 25
Optisches Erscheinungsbild (Profil-Form): 25
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung).:
Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Preis: 50
Produktequalität (Stoffqualität, Metallkonstruktion, Oberflächengüte bezüglich Korrosionsschutz): 25
Optisches Erscheinungsbild (Profil-Form): 25
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung).:
Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Voyageurs P-OP-FSE-PTF-SEF

description: Axes essieux selon chiffre 2.5 et 2.7 de la présente publication dans la mesure où la SA CFF n’adjuge pas une offre globale.

title: Axes essieux pour matériel roulant en trafic voyageurs.

description: A. Contrat de 5 ans relatif à la fabrication, la disponibilité et la livraison d’axes essieux pour matériel roulant en trafic voyageurs, irréprochables, fabriqués selon les règles de l’art, forgés brut, usinés et prêts au montage (étapes de fabrication selon documents de soumission), avec possibilité de commandes ultérieures fermes par la SA CFF; B. Quantités estimées (du 1.1.2012 au 31.12.2016): — Axes essieux numéro matériel CFF 711-01-202 pour RE 450 (2012: 100); jusqu‘en 2016: 500 pièces, — Axes essieux numéro matériel CFF 711-01-305 pour RE 460 (2012: 180); bis 2016: 500 pièces, — Axes essieux numéro matériel CFF 811-03-010 pour IC 2000: (2012: 200; jusqu’en 2016: 500 pièces, — Axes essieux numéro matériel CFF 811-00-731 pour EW I / II (2012: 140; jusqu‘en 2016: 300 pièces, — Axes essieux numéro matériel CFF 811-00-563 pour Bpm/RIC (2012: 72); jusqu’en 2016: 300 pièces. Les délais de livraison ne sont qu’indicatifs (mentions utiles pour dimentionner la capacité de planification); les délais de livraison fermes seront indiqués dans les commandes ultérieures de la SA CFF. Les quantités prévues pour 2012 sont définitives. La SA CFF indiquera au fournisseur en miieu d’année calendaire les quantités pour les années suivantes. Détails à l’annexe 11 du contrat. L’enteprise ne peut pas prétendre à un volume de livraison défini. En communiquant les quantités en milieu d’année calendaire, la SA CFF s’oblige à acheter les quantités correspondantes. Il en va de même en cas de mise en œuvre de l’option entreposage (voir ci-après). La SA CFF s’engage à reprendre dans tous les cas la quantité définie entreposée chez le fournisseur. C. Le marché comprend les prestations suivantes: — La mise au net et la livraison de la documentation selon chiffre 8 du projet de contrat, — Un délai de garantie pour les défauts aux axes-essieux, y compris peinture de protection, à compter de l’entrée conforme de chaque livraison de marchandise au lieu d’exécution chez la SA CFF, — Un délai de garantie de 5 ans pour défauts de série à compter de l’entrée conforme de la première livraison et expirant 5 ans après l’entrée conforme de la dernière livraison au lieu d’exécution chez la SA CFF, — Une couverture d’assurance (assurance RC d’entreprise et professionnelle) pour dommages corporels, matériels et pécuniaires, y compris le risque de rappels de pièces, de CHF 100 MIO par cas et année d’assurance. D. La SA CFF commande les quantités nécessaires pour la période selon un processus ad-hoc; E. Droits d’option de la SA CFF. — Pour des prestations d’entreposage les soumissionnaires joingnent à leur offres, — Dans un document distinct, — À cette fin un concept d’entreposage afin de garantir la disponibilitè des axes essieux, — Pour exécuter certaines étapes de fabrication des axes essieux (étapes "pièces usinées" et "pièces prêtes au montage") selon documents de soumission. L’entreprise ne peut pas prétendre à exécuter ces prestations. Si la SA CFF se décide à exécuter elle-même ces prestations ou à faire exécuter celles-ci par un tiers, elle en avertit le fournisseur 6 mois avant le délai d’achèvement de l’étape "pièces usinées", — Pour la prolongation du contrat. La SA CFF a le droit de prolonger le contrat pour une deuxième durée de 5 ans. Détails selon contrat chiffre 16.2, — Droits d’option dans les lots: voir chiffre 2.7 de la présente publication. F. Lots. La SA CFF attend de tous les soumissionnaires une offre globale portant sur l’ensemble des fournitures à acheter (càd pour les 5 types d’axes essieux). Les soumissionnaires qui ne soumettent pas d’offre globale sont exclus de la suite de la procédure. Pour limiter ses risques, notamment pour assurer la disponibilité des fournitures, la SA CFF se réserve expressément le droit de confier l’exécution du marché à plusieurs soumissionnaires et d’adjuger un marché partiel à au moins deux soumissionnaires (art. 22 OMP). Les marchés partiels sont adjugés dans ce dernier cas aux soumissionnaires qui occupent les deux premières places du classement final. L’offre globale fait l’objet de l’évaluation. Voir chiffre 2.7 de la présente publication. G. Autres détails dans les documents de soumission.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Wylerstrasse 123/125


title: La Fontenette - construction de logements HBM - CFC 261 Ascenseurs - deuxième procédure suite à l'interruption de la procédure lancée le 23.5.2011.

description: Construction de 7 immeubles de logements HBM regroupant 335 logements.

Frundgallina SA architectes FAS SIA

street: Rue du Plan 3


name: Département de la Sécurité et de l'Environnement

description: Travaux ECF - Protections contre les crues

description: Travaux communaux - Entretien des cours d'eau

title: Travaux sur cours d'eau Château d'Oex - Aménagements des torrents de Bossons & Leyvra

description: Travaux de protections contre les crues - Adaptations légères de ponts - Aménagements de rampes en enrochements - Réfections de murs - Travaux d'entretiens des cours d'eau


name: IMPULS AG Wald Landschaft Naturgefahren,Seestrasse 2, 3600 Thun, Suisse

title: 080091 NG Inspektion Schutzbauwerke GE11 Los UR48 (Seelisbergtunnel S - Amsteg)

description: (pour l’indication détaillée de l’étendue des prestations, voir le document contractuel prévu, section 1.3.4) PP 1: Recensement des ouvrages de protection en 2013: entretiens de préparation et de coordination; établissement des listes d’objets détaillées et révisées; élaboration ou vérifica-tion du géoréférencement (précision d’env. 1m pour l’emplacement et l’altitude), vérification du codage avec le service responsable (AfBN) (désignation abrégée systématique), caractérisation des divers objets, comparaison des données avec LIS-Uri dans un format informatique approprié (données vectorielles en fichiers Shape et listes Excel). Rémunération forfaitaire par groupe d’objets. PP 2: Première inspection en 2013: entretiens de préparation et de coordination; élaboration des fiches de cadastre et des esquisses d’objets (CAD); élaboration des listes de contrôle, réalisation et documentation de la première inspection principale. Rémunération forfaitaire par groupe d’objets. PP 3: Deuxième inspection en 2018: entretiens de préparation et de coordination; réalisation d’une autre inspection principale. Rémunération forfaitaire par groupe d’objets et inspection. PP 4: Soutien technique du BAMO et de la direction du projet OFROU en cas de besoin et d’événements particuliers selon un mandat spécial pendant toute la durée contractuelle de 10 ans. Rémunération d’après la durée du travail. Le projet englobe actuellement les types d’ouvrages suivants: - filets de protection/filets pare-pierres - buttes de protection, barrages de dérivation, dispositifs de retenue des maté-riaux charriés - ouvrages de consolidation de pentes / rochers - murs de dérivation, murs de soutènement, reprises en sous-œuvre Type d'ouvrage: / Nr. de groupes d'objets: / Nr. approx. d'objets (ouvrages de protection): Installations à filets/6/16 Buttes, barrages, dispositifs de retenue/6/13 Consolidation de pentes, rochers/1/1 Murs, parois de protection/2/2 Installations à filets du tunnel du Seelisberg, portail nord/1/2 Total/16/34 Les divers groupes d’objets peuvent inclure plusieurs objets. Ceux-ci doivent être recensés en détail et mesurés le cas échéant dans le PP 1; ils doivent être inspectés individuellement dans le PP 2/3. Il convient d’établir des rapports d’inspection distincts pour les groupes d’objets indiqués.

eligibilityCriteria: - Respect de toutes les prescriptions légales, en particulier des dispositions en vigueur en Suisse concernant la protection du travail et l’égalité de salaire entre hommes et femmes. - Respect de la structure de l’offre imposée conformément aux sections 3.8 et 3.9 ainsi qu’au document relatif au dossier d’offres pour les prestations de construction - Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgend aufgeführten Darlegungen und Nachweise müssen in der vorgegebenen Preistabelle (Angebotsunterlagen Kap.2.3.1) sowie in einem Fachtechnischen Bericht (Angebotsunterlagen Kap. 2.3.2) eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann (gemäss nachstehender Gliederung, max. ca. 15 Seiten).:
2.3.1 Angebotspreis (bereinigt, netto, inkl. MWSt.).:
2.3.2.1 Analyse der Aufgabenstellung.:
a) Darstellung der Problematik und der Rahmenbedingungen: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen, 7%.:
b) Darstellung des kritischen Pfades und der kritischen Arbeitsschritte, 3%.:
2.3.2.2 Vorgehenskonzept.:
a) detaillierte (verbale) Darstellung einer Inspektion (Planung, Durchführung, Berichterstattung bis Abgabe des korrigierten Berichtes), 10%.:
b) Terminprogramme (graphisch) und zugehörende Erläuterungen für den Jahresablauf und für einen Inspektionsablauf, 10%.:
2.3.2.3 Organisation, Ressourcen, Risikobeurteilung.:
a) Projektbezogenes Organigramm (graphisch, personifiziert) inkl. Angabe der Firma und Einsatzdauer in %, mit Darstellung der Schnittstellen zum ASTRA, zum BHU, zur GE, zu Dritten; mit Angabe der Schlüsselpersonen des Offertstellers inkl. StV: 5%.:
b) Risikobeurteilung der einzelnen Arbeitsschritte und deren: 2
c) Darstellung der QS-Massnahmen bei der Inspektionsdurchführung und der Berichterstattung: 3%.:
2.3.2.4 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung des Bewerbers.:
a) Kompetenzen und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkser-haltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 6%.:
b) Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 4%.:
c) Personalliste des Anbieters (für Auftragsabwicklung vorgesehenes Personal inkl. Lehrlingen).:
2.3.2.5 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
a) PL und PL-Stv: Kompetenz, Berufserfahrung und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
b) Teamleiter Inspektion und Stv: Kompetenz und allgemeine Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und/oder Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
c) Teamleiter Inspektion und Stv: Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 2%.:
d) Inspektionsteam: Fachkompetenzen (gemäss Mengengerüst des Ausschreibungsgebietes) 2%.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = ungenügende Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach ohne Kostenfolge korrigiert werden können.:
3 = Genügende, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die nachfolgend aufgeführten Darlegungen und Nachweise müssen in der vorgegebenen Preistabelle (Angebotsunterlagen Kap.2.3.1) sowie in einem Fachtechnischen Bericht (Angebotsunterlagen Kap. 2.3.2) eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann (gemäss nachstehender Gliederung, max. ca. 15 Seiten).:
2.3.1 Angebotspreis (bereinigt, netto, inkl. MWSt.).:
2.3.2.1 Analyse der Aufgabenstellung.:
a) Darstellung der Problematik und der Rahmenbedingungen: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen, 7%.:
b) Darstellung des kritischen Pfades und der kritischen Arbeitsschritte, 3%.:
2.3.2.2 Vorgehenskonzept.:
a) detaillierte (verbale) Darstellung einer Inspektion (Planung, Durchführung, Berichterstattung bis Abgabe des korrigierten Berichtes), 10%.:
b) Terminprogramme (graphisch) und zugehörende Erläuterungen für den Jahresablauf und für einen Inspektionsablauf, 10%.:
2.3.2.3 Organisation, Ressourcen, Risikobeurteilung.:
a) Projektbezogenes Organigramm (graphisch, personifiziert) inkl. Angabe der Firma und Einsatzdauer in %, mit Darstellung der Schnittstellen zum ASTRA, zum BHU, zur GE, zu Dritten; mit Angabe der Schlüsselpersonen des Offertstellers inkl. StV: 5%.:
b) Risikobeurteilung der einzelnen Arbeitsschritte und deren: 2
c) Darstellung der QS-Massnahmen bei der Inspektionsdurchführung und der Berichterstattung: 3%.:
2.3.2.4 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung des Bewerbers.:
a) Kompetenzen und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkser-haltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 6%.:
b) Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 4%.:
c) Personalliste des Anbieters (für Auftragsabwicklung vorgesehenes Personal inkl. Lehrlingen).:
2.3.2.5 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
a) PL und PL-Stv: Kompetenz, Berufserfahrung und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
b) Teamleiter Inspektion und Stv: Kompetenz und allgemeine Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und/oder Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
c) Teamleiter Inspektion und Stv: Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 2%.:
d) Inspektionsteam: Fachkompetenzen (gemäss Mengengerüst des Ausschreibungsgebietes) 2%.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = ungenügende Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach ohne Kostenfolge korrigiert werden können.:
3 = Genügende, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Jeannette Wicherek, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: ZHdK - Zürcher Hochschule der Künste, ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Toni-Areal, Förrlibuckstrasse 109, 8005 Zürich

description: BKP 948.5 Orgel (Konzertsaal). Die ehemalige Toni-Molkerei wird umfassend umgebaut und erweitert. Die ZHdK und Teile der ZHAW werden im Sommer 2013 in diesen neuen Gebäudekomplex einziehen. Zu den Nutzungen im Toni-Areal gehören auch Konzertsäle, darunter der kleine Konzertsaal 2 mit der hier ausgeschriebenen Orgel.

eligibilityCriteria: 15.07.2011 Kosten: Keine

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Office cantonal des ponts et chaussées du canton de Berne

description: Travaux de génie civil d'assainissement des réseaux de conduites communales

description: Travaux cantonaux de génie civil routier

title: 8677 / Malleray, Traversée de la localité

description: Gestütz auf das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (ÖBG) vom 11. Juni 2002 und der zugehörigen Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) erröffnet die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion die Konkurrenz für folgenden Auftrag : Strassenbauarbeiten : - Fräsen von Belag : 3'400 m2 - Abbruch von Belag : 2'000 m2 - Aushub : 2'000 m3 - Aus- und Einbau Randabschlüsse und Pflästerungen : 1300 m1 / 1'375 m1 - Fundationssicht mit Zulieferung : 2'400 m3 - Bituminöse Belag : 1'750 to - Ausgrabung für Kanalisationen DN 300 à DN 400 : 140 m1 - Sanierungschachte : 14 s - Ausgrabung für Hauptwasserleitung : 375 m1 - Ausgrabung für Privatwasserleitung : 160 m1

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Hochbauamt des Kantons St.Gallen,à l'attention de Elisabeth J. Loesch, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse

description: BKP 243.3 TABS (Thermo-Aktiv-Bauteil-System): Lieferung und Montage der Leitungen im Beton bis zu den Verteilern. Leitungen aus Metallverbundrohre inklusive Zubehör und Befestigungsmaterial.

description: BKP 212.2 Vorfabrizierte Beton-Fassadenelemente: Fassadenbekleidung als einschalige, abgestellte Elemente ausgebildet. Fassadendämmung bauseits. Im Dachrandbereich als Sandwichelemente ausgebildet inkl. Dämmung. Ausführung: Beton C30/37, bewehrt, äussere Sichtflächen in Sichtbeton glatt, Sichtkanten scharfkantig. Fläche innen abtaloschiert. Beton mit Eisenoxidfarben eingefärbt. Oberfläche der Brüstungs- und Fassadenelemente mit Profilierung (vertikaler Kannelierung), Pfeilerelemente zwischen den Fenster in Sichtbeton glatt.

description: BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall: Lieferung und Montage sämtlicher Holz- / Metallfenster. Konstruktion mit U-Wert 1.135 W/m2K / Rahmen U-Wert 1.7 W/m2K / 3-fach-Verglasung U-Wert 0.7 W/m2K(EN 673) und Schalldämmwert Rw 33 dB, Rahmenverbund Kunststoff. Unterstes Geschoss Sicherheitsklasse WK 2. Rahmenteile aus Holz fertig behandelt. Im bestehenden Gebäudeteil sind die vorhandenen Fenster zu demontieren und zu entsorgen.

title: Erweiterung des Hauses 24 als Logistikzentrum des Kantonsspitals St.Gallen (Zentralsterilisation, Kantonsapotheke und zentrale Logistik).

description: Das Haus 24 des Kantonsspitals St.Gallen wird durch einen Erweiterungsbau ergänzt. Der Baukörper weist 3 Vollgeschosse und ein Dachgeschoss auf. Im Untergeschoss entstehen die Technikräume und die erforderlichen Flächen für Umschlag, Lagerung, Kommissionierung von verschiedenen Gütern. Die heutige Anlieferung wird tiefer gelegt. Im mittleren Geschoss wird die Kantonsapotheke eingebaut. Im oberen Geschoss wird die zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) eingerichtet. Im Dachgeschoss sind eine überdachte An- und Auslieferungsstelle für die ZSVA und für die Postgüter geplant. Das Gebäude wird als Massivbau (Betondecken, Betonstützen) erstellt. Die Innenwände werden in Leichtbauweise erstellt. Die Fassade besteht aus vorfabrizierten Betonelementen.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: EGG-TELSA,14, rue Guillaume-de-Marcossay, 1211 Genève 4, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Centre artisanal Jonction (1013TI) Electricité


title: Rénovation école des Palettes - Grand-Lancy.

description: Le mandataire sera responsable de la direction des travaux de rénovation de l'école.

Ville de Lancy

street: Route du Grand-Lancy 41


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Gestaltung und Kunst, BKP 272.2 Schlosserarbeiten

description: Umbau vom ehemaligen Dreispitz Freilager in ein Atelier- und Werkstattgebäude. Rückbau in Rohbauzustand. Neue Erschliessung und Raumstruktur. Ausführung in Minergie Eco. Liefern und montieren von Innentüren aus Metall. Liefern und montieren von einem Metallpodest in einem zweigeschossigen Raum.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Cyberstar,Parc Sud Galaxie - 1 rue des tropiques - BP 344, 38435 Echirolles cedex, France

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Optisch geheizter Zonenschmelzofen - auch Spiegelofen genannt

description: Spezieller Ofen zum Aufheizen, Schmelzen und Kristallisieren von oxidischen Materialien. Das Aufheizen geschieht auf optischem Wege mittels geeigneter Lampen und Spiegel. Für das Zufuhrmaterial wird ein langer gesinterter Stab verwendet. Das Keimmaterial besteht aus einem kurzem gesinterten Stab oder aus einem geeignetem Keimkristall. Das Kristallisieren oder Kristallwachstum über die Schmelze findet in einem starken vertikalen Temperaturgradienten statt. Durch eine vertikale Bewegung der Stäbe oder der Lampen wird das Zufuhrmaterial über die Schmelze kontinuierlich in kristallisiertes Material auf der Keimseite umgewandelt. Das Zufuhr- und Keimmaterial wird in einer Gasatmosphäre aufgeheizt, geschmolzen und kristallisiert, z.B. in künstlicher Luft, Sauerstoff, Argon oder 98 % Argon plus 2 % Wasserstoff. Dies wird durch ein Quartzglasrohr ermöglicht, welches das Zufuhr- und Keimmaterial in einer gasdichten Weise umschliesst und als Probenkammer agiert. Für weiter Details siehe Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: aucunes


name: Bureau technique,Rue des Terreaux 54, Case postale 32, 1350 Orbe, Suisse, Téléphone: 024/442 92 40, Fax: 024/442 92 49, E-mail:

title: "Chemin du Coteau - RC288b"

description: Uniquement travaux de génie civil et travaux spéciaux. Réfection et prolongement de la chaussée du chemin du Coteau et aménagement d'un giratoire sur la RC288b Mise en séparatif "eaux usées" et "eaux claires" Conduites d'eau potable, éclairage public (chemin du Coteau) Canalisation - autres services

eligibilityCriteria: Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés public (LVMP), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP) et des conventions collectives dans le Canton de Vaud.


title: Offenlegung Chatzenbach/Anderbach Gemeinde Laufen-Uhwiesen

description: Bachbau/Erdbau: Aushub ca. 14'000 m3 davon Altlastenaushub ca. 1300 m3, 5 Durchlässe Wellstahlrohr, Länge Bachbau ca. 1000m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Bereich Bachbau/Renaturierung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis 100%:
Preis 100%:


name: MCM architectes Graeme Mann + Patricia Capua-Mann,Chemin de Monribeau 2, 1005 Lausanne, Suisse

name: Fondation de Vernand, à l'attention de VERNAND CONCOURS,Chemin de Praz-Lau 5, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 731 94 11

title: Structure d'hébergement et centre de jour pour personnes vieillissantes en situation de handicap


title: ACOA

documentType: cancellationDetails

description: Le logiciel à développer « ACOA », dont l'acquisition est prévue, offrira à la troupe un système uniforme pour la planification et le pilotages intégraux de l'instruction.

eligibilityCriteria: 22.02.2011 Kosten: Keine

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: Das Spital Männedorf beabsichtigt zwischen Sommer 2011 und Ende 2014 die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Behandlungstrakts in Etappen und unter Betriebsaufrechterhaltung. Neben 5 OP-Sälen werden Räume für die Intensiv- und die Notfall-Station sowie für die ZSVA und die Spital-Gastronomie realisiert. SKP 26 TRANSPORTANLAGEN Total ca. CHF 0.55 Mio., bestehend aus: - SKP 261 Aufzüge


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Office des bâtiments,Selon dossier d'appel d'offres k2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Rénovation du CO de Budé - Gestion technique du bâtiment - MCR

description: Travaux de gestion technique du bâtiment dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

description: BKP 228.2 Lamellenstoren: Demontage und Entsorgung von bestehenden Ganzmetallstoren (370 Stk.). Lieferung und Montage von neuen Ganzmetallstoren (370 Stk.), motorisiert. Steuerung bauseits. Ausführung in 3 Etappen.

description: BKP 237 Gebäudeautomation: Ablösung/ Erweiterung Gebäudeleitsystem für sämtliche HLKS-Anlagen inkl. Integration der Storenanlage.

title: KBZS Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen

description: Ersatz Gebäudeleitsystem und Lamellenstoren


title: Video Managementsystem

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds, à l'attention de Alexandre Houlmann,Tour Espacité, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: +41 (0) 32 967 62 91, Fax: +41 (0) 32 722 07 59, E-mail:

title: Contrôle d'accès aux sites sportifs de La Chaux-de-Fonds

description: Fourniture d’une solution informatique et technique permettant le contrôle et l'accès aux infrastructures et aux manifestations et la vente de billets et abonnements (y compris par Internet), sur la base des documents d'appel d'offres, qui en détaillent les conditions et exigences. Les sites visés sont les Halle Volta, la piscine/patinoire des Mélèzes, le centre des Arêtes, et, en option, le centre sportif de la Charrière. Le soumissionnaire doit prendre en charge toutes les prestations de service telles qu’exigées dans les documents d'appel d'offres, y compris la gestion du projet, le soutien pendant l’installation et l’introduction, l'exploitation et la maintenance du système pendant au moins cinq ans.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Pour le surplus, des explications/exigences complémentaires sont fournies dans les documents d'appel d'offres.


title: Neubau Alterszentrum am Bach, Deckenbekleidungen aus Gips (Akustik)

description: Abgehängte Decken aus perforierten Gipsplatten und Akustik-Hinterlage.


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Martin Reber, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: KAZ Umbau, Anpassungen gesetzliche Auflagen

description: BKP 591 Architekt/Pharmaplaner inkl. Leistungen Bauingenieur Die Kantonsapotheke Zürich muss an den beiden Betriebsstandorten Zürich und Winterthur ihre Herstellräumlichkeiten gem. cGMP-Regeln renovieren, um sich an die bundesrechtlichen Anforderungen anzupassen. Es liegt eine Machbarkeitsstudie mit Layouts vor. Notwendige bauliche und haustechnische Massnahmen sind zunächst zu ermitteln und in einem Vor-/Bauprojekt mit Kostenvoranschlag festzuhalten. Vorbehältlich der Kreditgenehmigung erfolgt die Realisiserung.


name: Echenard SA,Avenue des Baumes 4, 1814 La Tour-de-Peilz, Suisse

name: Bureau EMYX Ingénieurs SA, à l'attention de Yves MODOUX,Rte de Vevey 14, 1807 Blonay, Suisse, Téléphone: 021 943 63 73, Fax: 021 943 63 76, E-mail:

title: La Tour-de-Peilz / Av. Condémine 2011-2012

description: Travaux de génie civil - Réfection complète de la chaussée = dégrappage de revêtement bitumineux, terrassement & fondation de route, pose de revêtement bitumineux - Construction de collecteurs EU&EC - Travaux de GC pour les services industriels

eligibilityCriteria: Peuvent participer toutes les entreprises de la branche établies en Suisse et inscrite au Registre du Commerce


title: Sunnarueti Baumeisterarbeiten

description: Sanierung Wandmauer 200 m2; Stützmauer mit Steinverkleidung 260 m2;

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N02, 080091 tunnel de Belchen, surveillance de l'ouvrage BHU 2012-21.

description: Le Tunnel de Belchen N02, d’une longueur de 3,2 km, comprend 2 tubes à deux voies, les deux centrales à portique, ainsi que 3 stations de ventilation souterraines comportant des cheminées et des ouvrages de têtes de puits. Des installations secondaires pour l’alimentation en eau d’extinction en font également partie. Ce tunnel a été construit entre 1963 et 1966 selon le mode de construction traditionnel, avec le creusement d’une galerie de base, et il relie Eptingen BL à Hägendorf SO. Les canalisations de ventilation sont placées au-dessus du plafond intermédiaire et sont en dalles de béton précontraint préfabriqué. Celles-ci ont une largeur de 3,0 m, une longueur d’environ 8,7 m et une épaisseur de 9 cm. Une dalle sur 2 comporte en son milieu une ouver-ture de ventilation d’environ 65 x 75 cm. Le plafond intermédiaire est logé latéralement dans la voûte du tunnel sur des broches d’acier galvanisées à chaud placées tous les 1,0 m. Par ailleurs, ces dalles sont suspendues dans la zone du champ par respectivement 2 x 3 barres de traction galvanisées dans les cloisons de séparation de la ventilation (construction légère). L’ensemble de l’ouvrage du tunnel est subdivisé au titre de la surveillance de l’ouvrage en 21 sections pour lesquelles des comptes-rendus d’inspection EP séparés sont établis. Un projet de préservation (projet détaillé de juin 2010) a été établi pour le tunnel de Belchen, le délai de réalisation prévu est fixé pour l’horizon 2020. Conformément à UPlaNS, les inspections principales (visuelles) de tous les ouvrages du tunnel doivent être réalisées durant les années 2012 et 2017. Par ailleurs, des inspections intermédiaires semestrielles des voûtes et du plafond intermédiaire sont prévues au titre de la surveillance. En même temps que le HI 2012, il faudra procéder à des inspections visuelles plus poussées (vérification de l’ouvrage) en tant qu’élément de la conception du projet de mesures. Le présent appel d’offres englobe le soutien général du maître d’ouvrage dans le projet en question. Cela consiste à le soutenir dans l’organisation et dans l’approvisionnement pour les petites réparations constructives, dans la coordination du petit entretien constructif, dans l’accompagnement technique et organisationnel des inspections de l’ouvrage et de la vérification de l’ouvrage (y compris le contrôle des projets de rapports d’inspection), ainsi que dans le controlling du projet.

street: Brühlstrasse 3

Aegerter & Bosshardt

street: Hochstrasse 48


title: Sampuoirbachbrücke Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Betonabbruch 100 m3; Aushub 1'570 m3; Schalung 560 m2; Bewehrung 30 t; Beton 290 m3; Fundationsmaterial 935 m3; Abdichtung KDB 160 m2; Belag 285 t


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: MEG - Agrandissement du musée d'ethnographie de Genève.

description: Monte-charges et plateformes élévatrices. Estimation: CHF 251 400.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: S-chalun - Pischoet Los 2 Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Aushub 1'150 m3; Spritzbeton 60 m2; Fundamentschächte 150 m3; Schalung 540 m2; Bewehrung 15 t; Beton 245 m3; Fundationsschicht UG 0/45 750 m3; Tragschichten AC T 16/22 N 200 t


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost

title: Heizungsanlage, DML Abschnitt 2, Bhf Löwenstrasse, Zürich

description: Nature et étendue des travaux: Livraison et montage des installations complètes de chauffage (extension de la station de transmission du chauffage à distance, canalisations, sous-stations, répartition de la chaleur, appareils, structures, etc.) dans la nouvelle gare de passage, parties ouest et est, y compris zones commerciales de la halle de Löwenstrasse. Métrés principaux: Partie ouest (sous-projets 4 + 6) y compris niveau des quais: Extension de la station de transmission du chauffage à distance avec groupe de chauffage de Löwenstrasse avec alimentation en chaleur à distance d’environ 1770 kW. Alimentation en chauffage à distance (100°C) pour nouvelles sous-stations. Somme de la prestation de chauffage pour la partie ouest: env. 329 kW, sous-stations avec appareils et structures. Distribution de la chaleur pour les différents groupes et corps de chauffe, raccordements de la ventilation, réseau WRG, ventilation du portail, etc. Partie est (sous-projets 3, 5, 7, 8) y compris tronçon sud-ouest: Somme de la prestation de chauffage pour la partie est: env. 1555 kW, sous-stations avec appareils et structures. Distribution de la chaleur pour les différents groupes de chauffage au sol et corps de chauffe, raccordements de la ventilation, réseau WRG, ventilation du portail, etc.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Witschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Qualifikation und Erfahrung der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Gewicht: 50%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis::
Zwei Referenz pro Person von erfolgreich durchgeführten Aufträgen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter Stellvertreter, Chefmonteur, Chefmonteur Stellvertreter), in vergleichbarer Position und vergleichbarer Komplexität.:
2. Der Grösse des Auftrages entsprechend geplanter Personaleinsatz, hinsichtlich Umfang und Gleichzeitigkeit der Arbeiten (Gewicht 30%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis::
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe. Dargestellte Zusammensetzung der Montageequipen (Organigramm oder Mitarbeiter-Listen der Arbeitsgruppen), aufgeteilt auf die Teilprojekte WEST: TP 4+6 sowie OST: TP 5, 5a, 7, 7a und 8. Konzept einer unternehmerbezogenen Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
3. Termineinhaltung (Gewicht 20%, Mindestwert 3.0):
Nachweis::
Bestätigung der Bauprogramme gemäss Register B, Beilage 5 + 6, unter Einbezug des Logistikkonzeptes Beilage 7, mit entsprechendem Schreiben.:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (= sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist .Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Witschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
1. Qualifikation und Erfahrung der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Gewicht: 50%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis::
Zwei Referenz pro Person von erfolgreich durchgeführten Aufträgen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter Stellvertreter, Chefmonteur, Chefmonteur Stellvertreter), in vergleichbarer Position und vergleichbarer Komplexität.:
2. Der Grösse des Auftrages entsprechend geplanter Personaleinsatz, hinsichtlich Umfang und Gleichzeitigkeit der Arbeiten (Gewicht 30%, Mindestwert 3.0).:
Nachweis::
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe. Dargestellte Zusammensetzung der Montageequipen (Organigramm oder Mitarbeiter-Listen der Arbeitsgruppen), aufgeteilt auf die Teilprojekte WEST: TP 4+6 sowie OST: TP 5, 5a, 7, 7a und 8. Konzept einer unternehmerbezogenen Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
3. Termineinhaltung (Gewicht 20%, Mindestwert 3.0):
Nachweis::
Bestätigung der Bauprogramme gemäss Register B, Beilage 5 + 6, unter Einbezug des Logistikkonzeptes Beilage 7, mit entsprechendem Schreiben.:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (= sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist .Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:


name: Pool Ailes, Bureau GAU - Groupe Architectes Uni - Brunn + Butty architectes,CP22, 1211 Genève 8, Suisse

description: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS, "Bâtiment Central" dans le parc des Bastions, "Bâtiment Jura" (ancienne école de chimie) situé au bld des Philosophes. Ces constructions sont destinées à regrouper les locaux de la Faculté des Lettres et Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Centre d'enseignement postobligatoire de Nyon (CEPN), travaux d'échafaudages.

description: Travaux d'échafaudages en 2 étapes distinctes afin de maintenir les pavillons provisoires (20 classes en exploitation). Les pavillons provisoires sont maintenus jusqu'en fin de 1re étape. Coût approximatif: CHF 458 000,- hors taxes.

Aeby Perneger et Associés SA

street: 19 rue de Veyrier


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: 1 adjudication à 5 collaborateurs comprenant: 2 Senior SW Engineers comme "Build Managers". Durée de l’intervention: 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012, avec option jusqu’au 4e trimestre 2014. Mandat de base: 3 900 heures 1 spécialiste Senior en bases de données DB 2Durée de l’intervention: 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012, avec option jusqu’au 4e trimestre 2014. Mandat de base: 1 950 heures 2 Senior ICT System Engineers comme responsables de plate-forme pour WebSphere sur z/OS. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012, avec option jusqu’au 4e trimestre 2014. Mandat de base par adjudication: 3 900 heures.

title: Insieme II Volet 6.

street: Fellerstrasse 21

Mabuco GMBH

street: Freudenreichstrasse 28


name: Marti Construction SA,Route du Pavement 56, 1018 Lausanne, Suisse

title: PI des Vernettes - Assainissement et renforcement

description: Assainissement et renforcement du pont Quantités principales : - dégrapage de revêtement bitumineux : 90 m3 - hydrodémolition de béton : 38 m3 - armatures de renforcements: 6'700 kg - coffrages : 130 m2 - béton fibré ultraperformant BFUP : 18 m3 - revêtement bitumineux : 200 to - lames en fibre de carbone : 790 m

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


title: Erneuerung Abwasserentsorgung Oberlandstrasse

description: Bau von Schmutz- und Reinabwasserleitungen, NW 200 - NW 500, Länge total ca. 550 m

eligibilityCriteria: 26.08.2011 Kosten: Keine


name: Groupement SNPR PA Perret-Gentil + Rey & Associés SA

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-LEM-NLR

title: Lot A: Lausanne – Renens, 4ème voie, prestations de planification (avant-projet).

street: avenue de la Gare 41, Case postale 345

street: Villette 34, CP 170


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Sytème d’authentification intégrée.

title: Moyen d’authentification biométrique.

title: AO authentification HUG.

description: — Acquisition d’une solution d’authentification "unique et intégrée", — Acquisition de lecteurs biométriques.

street: Avenue de la Roseraie 70

Evidian

street: rue Jean Jaurès

countryName: FR


name: Gemeindeverwaltung Walchwil/Kath. Kirchgemeinde Walchwil

title: Lüftungsanlagen

description: Lüftungsanlagen

eligibilityCriteria: CHF 50.00 30 Tage


name: aeby aumann emery architectes sàrl,fonderie 2, 1700 fribourg, Suisse

name: virdis architecture sàrl,Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 422 38 70, Fax: 026 422 38 71, URL www.virdis.ch

title: Extension du site de la Fondation St-George à Yverdon-les-Bains


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Otto Zuber,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 323 20 20, Fax: +41 31 324 15 61, URL www.armasuisse.ch

title: Kaufmännische Immobilienbewirtschaftung Einzelgeschäfte FM Mitte

description: Le soumissionnaire soutient armasuisse Immobilier pour la gestion commerciale d'immeubles. Les prestations comportent une vaste palette de tâches ( détails : voir la partie B de la documentation pour l'appel d'offres ). Le mandant se réserve le droit de confier des travaux à plusieurs mandataires.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse): 30
Z2: Preisangebot: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen: 20
Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse): 30
Z2: Preisangebot: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen: 20


title: Safienstrasse Fatscha Belagsarbeiten

description: Belag AC 8N 570t


title: Transports publics de la région lausannoise SA assurance de choses (contenu/bâtiment) et techniques (casco machines) / lot no 1.

awardCriteriaDetails:
Couverture:
Traitement des prestations:
Prestations de services:
Conditions / Informations supplémentaires:
Prix:

Kessler & Co SA

street: Rue Pépinet 1

Zurich Assurances

street: Route de Chavannes 35


name: Groupe CHAMPS p/a acau-atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme

description: Réalisation du nouveau poste de contrôle avancé.

title: Prison de Champ-Dollon, extension et rénovation PCA, ME, TUN, AME.

description: Réalisation du nouveau poste de contrôle avancé, du mur d'enceinte, du tunnel de liaison entre les établissements pénitenciers et des aménagements extérieurs y relatifs.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références du soumissionnaire:
Organisation pour l'exécution du marché et Qualité technique de l’offre:
Appréciation en tant que formateur:

street: 20 boulevard des Promenades


name: Bernard Chevalley S.A.,Avenue d'Echallens123, 1004 Lausanne, Suisse

name: Service des Domaines et Bâtiments, à l'attention de Colin Jequier,Route de Cossonay 40, 1008 Prilly, Suisse, Téléphone: 021 622 72 41, Fax: 021 622 72 45, E-mail:

title: Rénovation technique de la piscine de Fontadel - Installation de ventilation

description: Assainissement de toute l'installation de ventilation de la Piscine de Fontadel

eligibilityCriteria: Selon le dossier d'appel d'offres


name: Wasserverbund Region Bern AG Lindenauweg 10, Postfach 8825, 3001 Bern

description: Los 1: Hochdruckpumpen

description: Los 2: Niederdruck-Zentrifugalpumpen

title: Pumpwerk Schönau Erneuerung, Lieferung und Montage von Pumpen

description: Lieferung und Montage von 6 Hochdruckpumpen und 2 Niederdruck-Zentrifugalpumpen für die Wasserversorgung

eligibilityCriteria: Die Angebotsformulare müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind die verlangten Beilagen (Selbstdeklaration samt Nachweisen, weiteren Angaben, Fragenbeantwortung) beizulegen.


title: Conception et fabrication conformément à l'état de l'art des structures accélératrices HF pour le projet SwissFEL du PSI

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Purée de pomme de terre.

description: Contrat-carde en vue de la livraison de 52 000 sachests Purée de pomme de terre en 2012 et des options pour des livraisons subséquentes d'environ ca. 52 000 sachets purée de pomme de terre en 2013/2014/2015 et 2016.

street: Wankdorfstraße 2

Unilever Schweiz GmbH

street: Bahnhofstrasse 19


title: Cluster 2012 SOB; Bahnersatzleistungen

description: Der Auftrag umfasst den Bahnersatzdienst mit Bussen anstelle des ordentlichen Bahnangebots. Hierzu gehören die Stellung von Bussen mit Zulassung für öffentlichen Personentransport und Einsatz von lizenzierten Buschauffeuren für den öffentlichen Personentransport.

eligibilityCriteria: öffentliche Verkehrsunternehmen (Busbetriebe); siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Service ingénierie biomédicale et achats

title: Acquisition de 14 appareils d'hémodialyse.

description: Se reporter au chap. 20 de l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Performances médicales, ergonomie, sécurité d'utilisation:
Coût d'acquisition:
Coûts d'exploitation:
Performances techniques, qualité du SAV et consommables:

street: Chemin du Crêt 2


description: Gérance de 7 groupes d'immeubles de standing

description: Gérance de 6 groupes d'immeubles de standing

title: Mandats de gérance blocs 1 et 4

description: Le présent appel d'offres consiste en la gérance d'une partie des immeubles propriété de l'Hospice général. Le parc immobilier a été réparti en 4 blocs en fonction de la catégorie de l'immeuble (standing, intermédiaire, populaire, spécifique). Ce sont les blocs 1 (20 groupes d'immeubles de standing) et 4 (immeubles particuliers) qui font l'objet de la présente procédure. Le marché est réparti en 3 lots pour le blocs 1 et 1 lot pour le bloc 4.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Brunnmattschulhaus, BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Im Rahmen der Gesamtsanierung des Brunnmatt-Schulhauses, das aus fünf Bestandsgebäuden besteht, sollen sämtliche Abbruch- und Demontagearbeiten, Kanalisation-/Entwässerungsarbeiten, Baumassnahmen zur Erdbebensicherheit, Aushubarbeiten und Maurerarbeiten von dem Anbieter ausgeführt werden. Die Sanierung der Schule erfolgt in drei Realisierungsetappen, zwischen dem Herbst 2011/2012, Sommer 2012/2013, und dem Winter 2013/2014. Die Arbeiten erfolgen sowohl während des Schulbetriebes als auch in den Schulferien. Darüber hinaus, betrifft die Gesamtsanierung alle Gebäudeteile, welche in das Inventar der historische bedeutenden Bauten aufgenommen wurde.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20
Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20


name: CANOVA + associés Sàrl, à l'attention de Daniel Canova,1, route de la Pâle (case postale 127), 1026 Denges, Suisse, Téléphone: 021 961 29 18, Fax: 021 961 29 20, E-mail:

title: Appel d'offres en procédure ouverte - Assurance incendie, dommage naturel, vol, bris de glace des biens mobiliers et immobiliers de la commune (ou géré par celle-ci)

description: Couverture des biens mobiliers et immobiliers appartenant ou gérés par la commune, en matière: d'incendie, dommages naturels, vol, dégâts d'eau, bris de glace

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: N08, 080091, dangers naturels, inspection des ouvrages de protection UT10, tronçon d'entretien 66, réalisation HI/ZI (période 2012-21)

description: (pour l’indication détaillée de l’étendue des prestations, voir le document contractuel prévu, section 1.3.4) PP 1: Recensement des ouvrages de protection en 2012: entretiens de préparation et de coordination; établissement de listes d’objets détaillées et révisées; élaboration ou vérifica-tion du géoréférencement (précision env. 1m pour l’emplacement et l’altitude), vérification du codage avec le service responsable (AfBN) (désignation abrégée systématique), caractérisation des divers objets, comparaison des données avec le canton d’Obwald dans un format de données approprié (données vectorielles en fichiers Shape et listes Excel). Rémunération forfaitaire par groupe d’objets. PP 2: Première inspection en 2012: entretiens de préparation et de coordination; élaboration des fiches de cadastre et des croquis d’objets (CAD); élaboration des listes de contrôle, réalisation et documentation de la première inspection principale. Rémunération forfaitaire par groupe d’objets. PP 3: Deuxième inspection en 2019: entretiens de préparation et de coordination; réalisation d’une autre inspection principale. Rémunération forfaitaire par groupe d’objets et inspection. PP 4: Soutien technique du BAMO et de la direction du projet OFROU en cas de besoin et lors d’événements particuliers selon un mandat spécial pendant toute la durée contractuelle de 10 ans. Rémunération d’après la durée du travail. Le projet englobe actuellement les types d’ouvrages suivants: -filets de protection/filets pare-pierres -barrages de protection -consolidations de pentes/de rochers Type d'ouvrage: / Nr. de groupes d'objets (=rapports EP): / Nr. approx. d'objets (ouvrages de protection): Installations à filets/11/42 Barrages (appartenant au groupe d'ouvrages installations à filets)/-/2 Palissades en bois (appartenant au groupe d'ouvrages installaltions à filets)/-/1 Consolidations de rochers/traversées éboulements/2/2 Total/13/47 Les divers groupes d’objets peuvent inclure plusieurs objets. Ces derniers doivent être recen-sés de façon détaillée et mesurés le cas échéant dans le PP 1 ; ils doivent être inspectés individuellement dans le PP2/3. Il convient d’établir des rapports d’inspection distincts pour les groupes d’ouvrages indiqués.

eligibilityCriteria: -Respect de toutes les prescriptions légales, en particulier des dispositions en vigueur en Suisse concernant la protection du travail et l’égalité de salaire entre hommes et femmes -Respect de la structure de l’offre imposée conformément aux sections 3.8 et 3.9 ainsi qu’au document relatif au dossier d’offres pour prestations de construction -Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgend aufgeführten Darlegungen und Nachweise müssen in der vorgegebenen Preistabelle (Angebotsunterlagen Kap.2.3.1) sowie in einem Fachtechnischen Bericht (Angebotsunterlagen Kap. 2.3.2) eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann (gemäss nachstehender Gliederung, max. ca. 15 Seiten).:
2.3.1 Angebotspreis (bereinigt, netto, inkl. MWSt.).:
2.3.2.1 Analyse der Aufgabenstellung.:
a) Darstellung der Problematik und der Rahmenbedingungen: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen, 7%.:
b) Darstellung des kritischen Pfades und der kritischen Arbeitsschritte, 3%.:
2.3.2.2 Vorgehenskonzept.:
a) detaillierte (verbale) Darstellung einer Inspektion (Planung, Durchführung, Berichterstattung bis Abgabe des korrigierten Berichtes), 10%.:
b) Terminprogramme (graphisch) und zugehörende Erläuterungen für den Jahresablauf und für einen Inspektionsablauf, 10%.:
2.3.2.3 Organisation, Ressourcen, Risikobeurteilung.:
a) Projektbezogenes Organigramm (graphisch) personifiziert inkl. Angabe der Firma und Einsatzdauer in %, mit Darstellung der Schnittstellen zum ASTRA, zum BHU, zur GE, zu Dritten; mit Angabe der Schlüsselpersonen des Offertstellers inkl. Stv: 5%.:
b) Risikobeurteilung der einzelnen Arbeitsschritte und deren: 2
c) Darstellung der QS-Massnahmen bei der Inspektionsdurchführung und der Berichterstattung: 3%.:
2.3.2.4 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung des Bewerbers.:
a) Kompetenzen und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 6%.:
b) Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 4%.:
c) Personalliste des Anbieters (für Auftragsabwicklung vorgesehenes Personal inkl. Lehrlingen).:
2.3.2.5 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
a) PL und PL-Stv: Kompetenz, Berufserfahrung und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
b) Teamleiter Inspektion und Stv: Kompetenz und allgemeine Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und/oder Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Natur-gefahren, 3%.:
c) Teamleiter Inspektion und Stv: Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 2%.:
d) Inspektionsteam: Fachkompetenzen (gemäss Mengengerüst des Ausschreibungsgebietes) 2%.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = ungenügende Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach ohne Kostenfolge korrigiert werden können.:
3 = Genügende, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die nachfolgend aufgeführten Darlegungen und Nachweise müssen in der vorgegebenen Preistabelle (Angebotsunterlagen Kap.2.3.1) sowie in einem Fachtechnischen Bericht (Angebotsunterlagen Kap. 2.3.2) eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann (gemäss nachstehender Gliederung, max. ca. 15 Seiten).:
2.3.1 Angebotspreis (bereinigt, netto, inkl. MWSt.).:
2.3.2.1 Analyse der Aufgabenstellung.:
a) Darstellung der Problematik und der Rahmenbedingungen: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen, 7%.:
b) Darstellung des kritischen Pfades und der kritischen Arbeitsschritte, 3%.:
2.3.2.2 Vorgehenskonzept.:
a) detaillierte (verbale) Darstellung einer Inspektion (Planung, Durchführung, Berichterstattung bis Abgabe des korrigierten Berichtes), 10%.:
b) Terminprogramme (graphisch) und zugehörende Erläuterungen für den Jahresablauf und für einen Inspektionsablauf, 10%.:
2.3.2.3 Organisation, Ressourcen, Risikobeurteilung.:
a) Projektbezogenes Organigramm (graphisch) personifiziert inkl. Angabe der Firma und Einsatzdauer in %, mit Darstellung der Schnittstellen zum ASTRA, zum BHU, zur GE, zu Dritten; mit Angabe der Schlüsselpersonen des Offertstellers inkl. Stv: 5%.:
b) Risikobeurteilung der einzelnen Arbeitsschritte und deren: 2
c) Darstellung der QS-Massnahmen bei der Inspektionsdurchführung und der Berichterstattung: 3%.:
2.3.2.4 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung des Bewerbers.:
a) Kompetenzen und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 6%.:
b) Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 4%.:
c) Personalliste des Anbieters (für Auftragsabwicklung vorgesehenes Personal inkl. Lehrlingen).:
2.3.2.5 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
a) PL und PL-Stv: Kompetenz, Berufserfahrung und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
b) Teamleiter Inspektion und Stv: Kompetenz und allgemeine Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und/oder Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Natur-gefahren, 3%.:
c) Teamleiter Inspektion und Stv: Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 2%.:
d) Inspektionsteam: Fachkompetenzen (gemäss Mengengerüst des Ausschreibungsgebietes) 2%.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = ungenügende Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach ohne Kostenfolge korrigiert werden können.:
3 = Genügende, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt Baubereich 2, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: Universitätsspital Zürich, Einbau MRI

description: SKP: 285-01 Innere Malerarbeiten


name: Direction des systèmes d'information et de communication

title: Acquisition d'un portail de gestion de ressources humaines au sein de l'administration municipale.

street: 25 rue du Stand

SAP (Suisse) SA

street: 6 Leugenestrasse

P & I Personal & Informatik AG

street: 12 Dammstrasse


description: Neubau Aussensportanlagen Leimen, Oberdiessbach. - Auftrag Nr. 20 Tiefbauarbeiten - Auftrag Nr. 21 Tiefbauarbeiten Baumeister - Auftrag Nr. 30 Sportrasen (Naturrasen) - Auftrag Nr. 40 Kunststoffrasen

eligibilityCriteria: Vollständigkeit und rechtsgültige Unterzeichnung von Angebot und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Projektorganisation, Vorgehenskonzept: 30
(- Leistungsfähigkeit, Qualität, Maschinen- und Gerätepark und Baustellenorganigramm: 15
(- Referenzen: 15
Angebotspreis: 70
Projektorganisation, Vorgehenskonzept: 30
(- Leistungsfähigkeit, Qualität, Maschinen- und Gerätepark und Baustellenorganigramm: 15
(- Referenzen: 15


name: Gloor Instruments AG,Brauereistrasse 10, 8610 Uster, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

description: High Resolution LV-SEM for automatic CLEM applications. Details siehe Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: aucunes


title: Montagebau in Holz

description: Montagebau in Holz; Hauptmengen: Elemente; beidseitig Beplankt und Isoliert - 140 m2 Aussenwände - 360 m2 Innenwände - 270 m2 Dachelemente Brettschichtholz: 55 m3

eligibilityCriteria: 28.10.2011 Kosten: Keine Keine


name: Erdgas Zürich AG Netzprojekte und Bauleitung,à l'attention de Marc Croket, Aargauerstrasse 182, Postfach 805, 8010 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (43) 317 22 22, Fax: +41 (43) 317 20 21, E-mail:

title: Kompressorenanlage für Erdgasröhrenspeicher

description: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung einer vollständigen, funktionstüchtigen 100-bar Erdgas-Kompressorenanlage mit elektrischem Antrieb

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen. Offerten sind für den Bauherrn kostenfrei und werden dem Anbieter nicht entschädigt.


title: Cours bureautique.

description: Formation des collaborateurs de la ville de Genève à l'utilisation de logiciels et d'outils bureautique standards tels que Windows, Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes, Intranet/Internet de la ville, certification ECDL, répartis en 7 lots. Le marché représente environ 60 jours de formation par année. Le contrat cadre portera sur 1 année renouvelable d'année en année, mais au maximum 3 fois, pour autant que le prestataire donne satisfaction.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualité technique de l'offre:
Organisation du soumissionnaire:
Références:

Vallat Partenaires SA

street: Rue des Tuillières 1

Soprotec Formations SA

street: rue de Lausanne 45A


title: Reischen Belagsarbeiten

description: AC T 16 N ca. 200 t; AC TD 16 L ca. 350 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Aerofilm Systems BV,Adr. Mulderweg 16, 5657 EM Eindhoven, Pays-Bas

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Jean-Pierre Müller,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 29 06, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: Aircushion transport vehicel for SwssFEL Undulators


title: MaIMB bâtiment/génie civil, portefeuille Thun.

description: Pour décharger des affaires courantes les gestionnaires immobiliers d'Armasuisse Immobilier, mis à très forte contribution, il est prévu de confier l'exécution de différentes tâches à des mandataires pour la gestion immobilière (MAIMB). A cet effet, Armasuisse Immobilier cherche des entreprises disposant de connaissances dans le domaine de la construction et qui sont en mesure de fournir à Armasuisse Immobilier un soutien professionnel pour les processus immobiliers stratégiques. L'adjudicateur entend par là principalement l'appréciation de l'état de bâtiments, l'établissement, sur cette base, d'une planification pluriannuelle de la remise en état / de l'assainissement, de même que l'élaboration de documents d'objets et la saisie de données de base. Les objets du portefeuille à gérer (bâtiment et génie civil) se trouvent dans le régeion Thun. Le mandat, dont la durée prévue est de 5 ans, est subdivisé en 3 paquets de travaux: Paquet 1: mandataire pour la gestion immobilière pour les bâtiments du portefeuille de la région de Thun (5*1 000 heures = 5 000 heures); Paquet 2: mandataire pour la gestion immobilière pour le génie civil dans la région de Thun (5*2 500 heures = 12 500 heures); Paquet 3: coordination interdisciplinaire – coordination globale des mandataires bâtiment / génie civil (5*500 heures = 2 500 heures). Les paquets 1 et 2 sont structurés comme suit en 8 modules: Module 1: relevé systématique de l'état; Module 2: appréciation détaillée de l'état (inspections); Module 3: formulation du besoin à l'attention de la gestion; Module 4: planification des mesures; Module 5: données de base / mise au net de plans; Module 6: solutions de problèmes à court terme; Module 7: soutien lors de la reprise d'objets; Module 8: mesures non planifiables. Les activités détaillées pour les différents modules sont indiquées dans la documentation relative à l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Z1: preuve de l'expérience des personnes-clés engagées et des collaboratrices et collaborateurs 1 + 2::
Z2: prix::
Z3: connaissance des spécificités régionales / ancrage dans la région::
Z4: organisation de projet du soumissionnaire::
Z5: qualité du dossier de l’offre::
Z6: présentation par la personne-clé::

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

Suter + Partner AG Architekten

street: Thunstrasse 95

Diggelmann + Partner AG

street: Spitalackerstrasse 20A


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Lyss, Centre de formation professionnelle et de perfectionnement, rénovation globale.

description: Erstellen Schulprovisorium für die Bauphasen

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen. Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.(Art. 15 Abs. 7 VRPG). Besichtigung: Die Gebäude können besichtigt werden am Freitag 02.09.2011 zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. Treffpunkt beim Haupteingang. Weitere Teilnahmebedingungen: Gemäss den Vorgaben des öffentlichen Beschaffungsrechtes.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Bonus für Lernende wird berücksichtigt:
Logib wird berücksichtigt:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Bonus für Lernende wird berücksichtigt:
Logib wird berücksichtigt:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:


title: Transportbehälter für Multifunktionsgeräte.

description: Le DDPS, représenté par le domaine départemental Défense, a donné le mandat de réaliser et d'introduire dans l'armée le système réseau pour poste de commandement (réseau PC – est réalisé dans le cadre du projet "réseau de poste de commandement et client mil standard"). Des appareils multifonctionnels (imprimante/photocopieuse/téléfax), notamment, sont exploités en rapport avec le réseau PC. Ils doivent être entreposés dans des conteneurs adéquats occupant le moins de place possible dans les installations logistiques de l'armée, protéger les appareils pendant le transport et pouvoir être utilisés (exploitation, transport) par la troupe après un minimum de manipulations.

Kappeler Verpackungs-Systeme AG

street: Grenzstrasse 20B


description: Telefon Vermittler Anlage

description: Patiententerminals (Telefon, Radio, Fernsehen)

description: Lichtrufanlage (Schwesternruf) mit REA-Alarm

description: Elektroinstallation für TVA, Patiententerminals, Lichtrufanlage

title: Ersatz Kommunikationssysteme

description: Spital Lachen AG; Ersatz Kommunikationsanlagen: Das Spital beabsichtigt die bestehenden Kommunikationssysteme (Telefon-Vermittler-Anlage, Funktelefonanlage, Lichtrufanlage) zu ersetzen und auszubauen. Ergänzt wird die Anlage mit Patiententerminals. Die geforderten Leistungen beinhalten Lieferung, Planung, Installation und Inbetriebsetzung der Anlagen unter laufendem Betrieb des Spitals.

eligibilityCriteria: Gemäss den definierten und publizierten Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Projektanalyse, Qualität des Projekts: 20
Referenzobjekte: 20
Kapazität, Lieferung und Personal: 10
Angebotspreis: 50
Projektanalyse, Qualität des Projekts: 20
Referenzobjekte: 20
Kapazität, Lieferung und Personal: 10


title: Fachhochschulweite Beschaffung von ICT-Bedarf sowie die dazugehörenden Dienstleistungen

description: Integrieren und Betreiben einer professionellen, einfachen und kostengünstigen Dienstleistungslösung (Portallösung) zur flächendeckenden, kurzfristigen Belieferung von ICT-Bedarf der Fachhochschule Nordwestschweiz, welche: • die spezifischen Bedürfnisse aller beteiligten Stellen (Hochschulen) abdeckt, • durch Bündelung entsprechende Kostenvorteile bringt, • die Gesamtkosten des Beschaffungsprozesses für ICT-Bedarf markant reduziert, • die operativen Bestelltätigkeiten stark vereinfacht, das heisst, die wiederkehrenden Abläufe rationalisiert/standardisiert, • eine umfassende Transparenz über bezogene Mengen, Art der Artikel, Warengruppen, Bezugspersonen, Preise, Preisentwicklung etc. verschafft und • die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen bei der Beschaffung regeln. Die Dienstleistung umfasst die regelmässige Belieferung von 10 Liefer-Adressen (32 Bezugspersonen) in vier Kantonen (AG, BS, BL, SO). Weitere Einzelheiten können den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden. Die Fachhochschule Nordwestschweiz behält sich Anpassungen bezüglich Inhalt und Umfang der zu beschaffenden Leistungen vor. Sie behält sich insbesondere ausdrücklich vor, auf einzelne Teile oder Funktionalitäten des Ausschreibungsgegenstandes ganz oder teilweise zu verzichten, wenn sie aufgrund der eingereichten Angebote zur Erkenntnis gelangt, dass für sie der Nutzen der betreffenden Teile oder Funktionalität(en) in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten für diese Teile oder Funktionalität(en) steht. Sie wird dies den verbliebenen Anbietern rechtzeitig mitteilen und ihnen Gelegenheit geben, ihre Angebote in Berücksichtigung des Wegfalls dieser Teile oder Funktionalitäten bei Bedarf entsprechend anzupassen. Weiter behält sie sich den Abschluss eines Vertrages mit Option der freihändigen Vergabe von weiteren Mengen und Leistungen („Folgebeschaffungen und Erweiterung des Dienstleistungsangebotes“) vor.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Réservoir de la Vuargnaz

description: Démolition des ouvrages de la Vuargnaz et construction d'un nouveau réservoir d'eau potable de 1'000 m³


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N13 AS Chur Süd-Kreisel - Umweltbaubegleitung UBB.

awardCriteriaDetails:
CA1: analyse des tâches et proposition de procédure:
Subdivisé en:
- Qualité et exhaustivité de l’analyse des tâches 20 %:
- Organisation du projet 5 %:
- Concept d’assurance qualité 5 %:
CA2: compétences spécifiques et références de l’entreprise:
CA3: compétences spécifiques et références des personnes clés:
Subdivisé en:
- chef de projet du suivi environnemental UBB 10 %:
- chef de projet adjoint du suivi environnemental UBB pondération 5 %:
- spécialiste du domaine de la protection des sols 5 %:
CA4: prix:
Evaluation du prix::
-Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas;:
-Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 points;:
-Entre les 2, l’évaluation est linéaire.:
Notation des autres critères de qualité::
L’évaluation est toujours indiquée au moyen de notes de 0 à 5.:
0 = Evaluation impossible; aucune information:
1 = Critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = Critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = Critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d'offres:
4 = Critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = Critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif.:
Lors de la multiplication avec la pondération du critère/sous-critère, pour le critère du prix on tient compte des centièmes, pour les autres critères on tient compte des décimales.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

Pöyry Infra AG, Graubünden

street: Postfach 562 (Gäuggelistr. 16)


name: Secrétariat des fondations immobilières de droit public

title: Vaucher II.

description: Prestations architecturales et d'ingénieurs civils complètes et ordinaires, selon les normes SIA 102 et 103 (2003), pour la réalisation d'un immeuble HPE (Haute performance énergétique) conformément au plan localisé de quartier PLQ n° 29270.

street: Rue Gourgas 23b, case postale 12


title: Mistra, application métier mobilité douce (MD): réalisation, maintenance du logiciel et développements.

description: La mise en place du système d’information pour la gestion des routes et du trafic (Mistra) est un projet de développement stratégique de l’OFROU. L’objectif du système d’information pour la gestion est le remplacement d’une communication décentralisée entre les différents secteurs d’activités par une liaison centralisée des applications à travers le système de base / DWH de l’OFROU. Avec Mistra MD, l'OFROU veut mettre à disposition des géodonnées de base homogènes sur les réseaux de la MD pour toute la Suisse. En plus, il veut soutenir les autorités compétentes et les organisations spécialisées dans leurs tâches avec des outils SIG contemporains. Ainsi, l’application des lois fédérales et la considération de la MD par les services fédéraux pendant l’accomplissement de leurs tâches doivent être facilités. Mistra MD permet la gestion des géométries, des chemins, des itinéraires et de la signalisation. En outre, il offre un outil central pour l'administration et la coordination des tâches – intra- et inter-cantonal. Les données peuvent être imprimées et exportées sous forme de carte et de rapport. En plus il y aura des fonctions pour l'export et pour l'historisation des données. Swisstopo est un partenaire central pour MISTRA MD: Elle livre la géométrie – le MTP –, conduit l'intégration et l'adaptation des géodonnées de base MD et joue un rôle clé dans la migration des données MD existantes des cantons vers Mistra MD. L'OFROU aimerait réaliser Mistra MD comme logiciel web. Mais il est possible, que cette approche impose des restrictions sur la fonctionnalité ou sur la performance. Pour cette raison, la phase «prototypes» doit aider à faire un choix entre les solutions. Le mandataire sera responsable du développement de l'application métier MD et assurera la mise en œuvre des exigences du cahier des charges. Après la mise en service du système le mandat peut être élargi avec les tâches de maintenance du logiciel et les développements futurs.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Mühlestrasse 2

CAD Rechenzentrum AG

street: Gewerbestrasse 25


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: N09.70, Meggeri-Kapf-Schallbett, MK.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

IG Simplon 11

street: c/o alp Andenmatten Lauber & Partner AG


name: Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt Baubereich 2,à l'attention de Mila Jaeger, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 38, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Psychiatriezentrum Rheinau, Gebäude 80/82, Umbau und Erweiterung

description: Das aus dem Jahr 1919 stammende Gebäude wird erweitert und umfassend saniert. In 4 Stationen werden insgesammt 52 Patientenbetten mit entsprechenden Aufenthalts- und Nebenräumen eingerichtet. Die Anlage des Psychiatriezentrums steht unter kantonalem Denkmalschutz. Mit dem selektiven Verfahren werden für die neueren Holzarbeiten Firmen gesucht, welche über die notwendigen Erfahrungen verfügen.


title: Sanierung Steinmaurstrasse mit Ersatz Kanalisation und Wasserleitung

description: Strassensanierung (Abschlüsse, Beläge), ca. 700 Meter Kanalisationsleitung NW 400 / NW 500, ca. 230 Meter Wasserleitungsgraben ca. 320 Meter Ausführung in zwei Etappen in den Jahren 2011 / 2012


title: SCI Rechner zur Datenanalyse


title: Totalrevision der Ortsplanung

description: Totalrevision der Ortsplanung