name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Los 2: Strassenbau

description: Ausbau der bestehenden Strasse vom Kreisel Grindel bis zum Blegiwäldli. Neubau der Kantonsstrasse entlang der Autobahn N4 sowie Bau eines Rad-/Fussweges bis an die Kantonsgrenze ZH


currency: CHF

name: IKA GerAtrium Pfäffikon, Hörnlistrasse 76 8330 Pfäffikon ZH

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Umgebungsarbeiten Gärtner

documentType: tenderNotice

description: Allgemeine Umgebungsarbeiten inkl. Beläge und Bepflanzungen

eligibilityCriteria: 16.09.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Centrale municipale d'achat et d'impression

title: Nettoyage de bâtiments administratifs et publics des services de la ville de Genève.

description: Prestations de nettoyage de bâtiments administratifs et publics des services de la ville de Genève.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Prix:
Nb d'heures-personnes:
Respect de l'environnement:
Formation du personnel:
Fiabilité du système de contrôle:

mainProcurementCategory: services

street: Chemin Château-Bloch 19 – case postale 164


title: H3a Mot - Sur Gonda, Belagsarbeiten

description: Ungebundenes Gemisch 0/45 3'000 m3; AC T 22 N 5'100 t; AC 8 N 530 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Réception, à l'attention de Sandra Bozon,Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: Conservatoire populaire de musique - CFC 272.0 Portes intérieures en métal

description: Transformation d'un immeuble du XIXe siècle pour restructuration du Conservatoire et de sa salle de concert. CFC 272.0 Portes intérieures en métal

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Brigitte Müller,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 36, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Remplacement de fenêtres dans les bâtiments 45 et 46

description: Fensterersatz Gebäude 45 und 46

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen. Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.(Art. 15 Abs. 7 VRPG). Besichtigung: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Bonus Lernende:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Bonus Lernende:


name: Holdsworth Fabrics Ltd,The Watermill, Wheatley Park, WF14 8HE Mirfield, Grande-Bretagne

title: TISSU STANDARD CONFORME AUX REGLES DE BRANDING DES CFF

description: SITUATION INITIALE Conformément à la directive en vigueur sur le matériel roulant des CFF, les 1re et 2e classes du parc de véhicules seront équipées du nouveau tissu standard. Le présent appel d’offres porte sur tous les projets en cours et à venir en rapport avec les véhicules. Un contrat sera conclu en vue de garantir la continuité de la qualité ainsi que la collaboration à l’avenir. A1) OBJECTIFS ET POINTS FORTS DU PROJET D’une durée de 5 ans, l’accord porte essentiellement sur la livraison de tissu au mètre ou sous forme de housses. L’équipement des projets de véhicules décrits dans le cahier des charges doit être garanti. L’objectif consiste à instaurer une collaboration à long terme avec les fournisseurs. Les prestations de conseil seront sollicitées tant pour les nouveaux projets que pour les projets refit, feront partie intégrante du contrat et seront comprises dans le prix du tissu. B. OBJET DU MARCHÉ Les projets refit Bpm51, Eurocity et VU IV prévoient de pourvoir les 1re et 2e classes en tissu en velours au mètre et/ou sous forme de housses. Le fournisseur de tissu devra par ailleurs proposer un service de conseil. Le contrat sera signé pour une durée minimum de 5 ans. C. OFFRE PRINCIPALE LES CFF attendent une offre principale pour: 1) le prix au mètre pour les 1re et 2e classes; 2) le prix à l’unité pour une housse conforme au modèle. Les prestations de conseil décrites dans le cahier des charges sont comprises dans le prix au mètre ou à l’unité. L’entreprise dispose d’un stock de tous les produits concernés ce qui permet aux CFF d’obtenir les quantités souhaitées dans un délai de 5 à 10 jours ouvrés via un appel sur contrat. Variantes possibles: a) Stock de tissu au mètre, les CFF passent commande en fonction de leurs besoins. b) Stock de tissu au mètre, livraison des housses dans un délai de 10 jours ouvrés sur commande des CFF. c) Stock de housses, les CFF passent commande en fonction de leurs besoins. L’entreprise s’engage, le cas échéant, à signer avec les CFF un contrat de consignation ou de stockage. Dans ce cas, un concept logistique est élaboré et accepté par les deux parties. D. DROIT D’OPTION DES CFF Les projets de révision du parc de véhicules IC2000 et ICN font l’objet d’un droit d’option. La date d’exercice de l’option n’est pas encore connue. Elle sera communiquée au fournisseur dans les meilleurs délais. Une OPTION POUR UNE ADJUDICATION DE GRE A GRE fondée sur le contrat de livraison initial pour des quantités et prestations supplémentaires et pour une du contrat de maximum 5 ans après signature du contrat est expressément réservée. Au terme de ces 5 ans, le contrat peut être prolongé de 5 années supplémentaires. Les CFF se réservent expressément le droit d’exercer leur droit d’option de manière échelonnée / de lancer en temps venu et au besoin un appel d’offres pour l’adjudication de ces prestations (en tout ou en partie) en concurrence sur la base des prescriptions légales en vigueur relatives aux marchés publics. Le moment de l’exercice de l’option, son objet concret et la répartition des prestations en option seront communiqués en temps utile. Les conditions du contrat initial, y compris la base financière initiale, tous les compléments et modifications générés par l’exercice de droits d’option, de commandes de nouvelles prestations, d’accords particuliers et d’autres avenants au contrat régissent également les prestations achetées en option; l’étendue exacte des prestations, les délais et les autres points du contrat seront convenus dans tous les cas avec le début de l’exécution des engagements contractuels sur la base d’une offre écrite pour l’objet de l’option dans un avenant au contrat initial. E. BÉNÉFICIAIRE Sont habilitées à solliciter les prestations de la société les autres divisions ainsi que les sociétés de participation des CFF. F. NORMES, PRESCRIPTIONS ET LOIS Les règles légales propres à l’objet du marché, les normes d’organismes de normalisation et les règles techniques des CFF et de l’UIC (Version en vigueur au moment du dépôt des offres, de la signature du contrat (de l’avenant en cas d’exercice des droits d’option)) seront respectées. G. Autres détails dans les documents de soumission.

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
BEURTEILUNG::
1. QUALITÄT 70 %:
1.1 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: 40 %:
1.2 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss Leistungsbeschrieb: 25%:
1.3 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 5 %:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT 30 %:
2.1 Preise: 30 %:
GESAMTBEWERTUNG::
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
BEURTEILUNG::
1. QUALITÄT 70 %:
1.1 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: 40 %:
1.2 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss Leistungsbeschrieb: 25%:
1.3 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 5 %:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT 30 %:
2.1 Preise: 30 %:
GESAMTBEWERTUNG::
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:

mainProcurementCategory: goods


name: Ortsgemeinde Rapperswil-Jona,à l'attention de Thomas Homberger, Obere Bahnhofstr. 58, 8640 Rapperswil, Suisse, Téléphone: 055 220 02 70, Fax: 055 220 02 71, E-mail:

title: Wohnüberbauung Gutenberg 4, Ortsgemeinde Rapperswil-Jona

description: Neubau eines viergeschossigen Holzbaus mit 21 Wohnungen, davon Betonarbeiten 2 Kellergeschosse / Tiefgarage und drei Erschliessungstürme und Erdbebensicherungswänden.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsschutzbedingungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gseamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen EInhaltung der berufsüblichen Bedingungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Qualität: 40
Lehrlinge: 10
Preis: 50
Qualität: 40
Lehrlinge: 10


title: Nufenen Belagsarbeiten Variante Pflästerung

description: Berandungen 1'580 m; Planie 4'200 m2; Plästerungen 4'120 m2; Bit. Tragschicht 130 t; Bit. Deckschicht 20 t; Bit. Drainschicht 660 t


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: Appui au maître d’ouvrage pour le projet "N02, projet de maintenance Sursee - Rothenburg, BAMO EES".

description: Selon l’UPlaNS, la route nationale N02 doit être remise en état entre les jonctions Sursee et Rothenburg. La longueur du tronçon en question est d’environ 14,1 km. Il ne s’agira pas seulement d’assurer la bonne utilisation des installations d’ici à 2030, mais également de procéder à certains travaux, tels que l’aménagement du corridor faunistique de Sempach, le réaménagement de la jonction de Sempach, la construction de SETEC et, le cas échéant, la prise de mesures contre le bruit. A cette fin, il faudra concevoir un projet général et, après son approbation par le Conseil fédéral, élaborer un projet définitif. Le maître d’ouvrage aura donc besoin d’un soutien pour les phases de conception et d’exécution du projet ainsi que pour la mise en service du tronçon. La filiale de Zofingue de l’OFROU souhaite commencer à publier les appels d’offres concernant les travaux de mandataires dès le second semestre de 2011 pour que la conception (construction et entretien) puisse débuter dès 2012. Les travaux devraient s’achever vers 2017. Description des tâches: a) Soutien général au maître d’ouvrage dans le cadre des travaux d’aménagement (appui général et appui spécifique lors de l’élaboration des bases du projet, de la procédure d’acquisition, du controlling, de la gestion de la qualité liée au projet et du suivi technique) pour les missions suivantes: — définition du projet, — procédure de sélection des ingénieurs de projet, — conception, — procédure d’approbation, — exécution et réalisation, — travaux de clôture. Le mandataire devra réaliser les appels d’offres pour les personnes ou les activités suivantes (tâche faisant partie intégrante du présent contrat): — auteur du projet, concept global de maintenance. b) Soutien général au maître d’ouvrage pour les mesures liées à la maintenance des parties d’installations existantes (appui général et appui spécifique lors de l’élaboration des bases du projet, de la procédure d’acquisition, du controlling, de la gestion de la qualité liée au projet et du suivi technique): — lors de l’élaboration du concept global de maintenance, — lors de l’élaboration du concept d’intervention, — lors de l’élaboration du projet d’intervention, — lors du relevé statistique concernant le concept global de maintenance (KUBA, STRADA et périmètre d’entretien). Il conviendra dans un premier temps (de juin 2011 à décembre 2012) d’approuver les phases 22 (procédure de sélection) et 31 (concept global de maintenance).

street: Brühlstrasse 3

eyeBq GmbH

street: Technoparkstr. 1


title: VDSL-Internetausbau im Gebiet der Wynigen-Berge

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Balzan & Immer Etanchéité SA,Avenue des Oiseaux 13 - CP 107, 1018 Lausanne 18, Suisse

name: Commune d'Epalinges, à l'attention de Service technique,Rte de la Croix-Blanche 25, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021 785 61 60, Fax: 021 785 61 65, E-mail:

title: Salle de gym de la Croix-Blanche

description: Réfection de la toiture plate de la salle de gymnastique de la Croix-Blanche

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au registre du commerce. Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, émanant de soumissionnaires respectant les conventions collectives de la branche et établissant qu'ils sont à jour dans le paiement de leurs impôts et de leurs charges sociales. La visite des lieux est obligatoire. Rendez-vous doit être pris avec le responsable du parc immobilier, tél. 021 785 61 60, avant le 8 avril 2011.


name: ETH Zürich, Bau- und Portfoliomanagement,Clausiusstrasse 37, CLD, 8092 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 632 78 30, Fax: +41 44 632 14 73, URL www.immobilien.ethz.ch/bau

title: ETH Zürich, CLA 4. Etappe, Neubau LEE

description: Die ETH Zürich realisiert an der Leonhardstrasse in 8006 Zürich ein Bürogebäude. Das Projekt befindet in innerstädtischem Umfeld. Das Gebäude umfasst 16 Stockwerke, 5 Unter- und 11 Obergeschosse. Die Gebäudehöhe über Terrain misst ca. 40 m. Die Geschosshöhe beträgt in den Bürogeschossen 3.40 m, das Gebäuderastermass 1.40 x 1.40 m. In der Sockelzone befindet sich die Eingangshalle als halböffentlicher Bereich mit Arbeitsplätzen für Studenten. Im Trakt Nord wird ein Weiterbildungs- und Seminarzentrum mit Hörsaal und Medienraum realisiert. Die Obergeschosse weisen ausschliesslich Büronutzung auf. In den Untergeschossen befinden sich Seminarräume, Archiv- und Lagerräume, Technik- und Logistikbereiche sowie Räume für Rechneranlagen. Kennwerte: Geschossfläche GF (SIA 416): 18'000 m2 Gebäudevolumen GV (SIA 416): 69'000 m3 BKP 285.1 INNERE MALERARBEITEN Total ca. CHF 400'000.00


name: Base logistique de l'armée, affaires sanitaires pharmacie de l'armée

title: 1 Installation dédiée à la fabrication d’onguents pour la production pharmaceutique.

description: L’installation dédiée à la fabrication d’onguents complète est constituée d’une unité d’exécution des processus de fabrication, d’un récipient de phase préliminaire pour phase huileuse, d’un récipient préliminaire pour phase aqueuse et d’un moulin colloïdal. Des formes galéniques liquides, semi-solides et de type gel (émulsions H/E, émulsions E/H, hydrogels, lipogels, onguents et pâtes) doivent pouvoir être fabriqués en salle blanche. Zone D par lots de 30 à 250 kg. L’installation dédiée à la fabrication d’onguents doit être, d’une part, équipée d’une installation d’arrosage située sur le côté du récipient et, d’autre part, pouvoir être nettoyée intégralement avec une installation CIP/SIP interne de la pharmacie de l’armée (CIP: Cleaning in place; SIP: Sanitization in place). L’installation dédiée à la fabrication d’onguents doit être en adéquation avec toutes les directives, lois, ordonnances et normes en vigueur. L’installation doit en particulier respecter les directives GMP d’un environnement pharmaceutique. Les exigences à satisfaire sont décrites la documentation de l’appel d’offres:Planification du projet, installation dédiée à la fabrication d’onguents, DQ, IQ, OQ, documentation, formation.

street: Worblentalstrasse 36

FrymaKoruma AG

street: Theodorshofweg 6


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 119, Zuzwil/Uzwil: Kantonsstrasse Nr. 2 bis Maillartbrücke, Abbruch Betonfahrbahn und Einbau Beläge

description: - Aushub 3'500 m3 - Ungebundene Gemische, Lieferung 2'500 m3 - Abschlüsse, Lieferung 1'500 m - Bituminöse Beläge 2'600 t


name: Passera, Pedretti & Partners LTD Consulting Engineers

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N2 EP 04 Airolo-Quinto, progettista manufatti.

awardCriteriaDetails:
CA-1: personnel clé (qualifications et expériences du personnel clé en relation du mandat):
CA-2: analyse des tâches et organisation:
Répartie en::
- analyse du mandat et méthode de travail, organisation et organigramme:
- programme et structure des activités de projet:
CA-3: plan gestion qualité:
Répartie en::
- système de qualité proposé pour l’exécution de l’activité:
- analyse des risques du projet et mesures proposées:
CA-4: prix:
Evaluation du prix::
- les points attribués varient entre 0 et 5;:
- le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas;:
- les offres, dont le prix est supérieur de 200 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point (score nul);:
- entre deux, l’évaluation est linéaire.:
Notation des autres critères d’évaluation.:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 =satisfaction des critères: évaluation impossible:
Qualité des informations: aucune information o fortement incomplètes;:
1 =satisfaction des critères: très mal rempli:
Qualité des informations: informations insuffisantes correspondant aux exigences;:
2 =satisfaction des critères: insuffisant:
Qualité des informations: correspondant aux exigences mais sans liens ou incomplètes;:
3 = satisfaction des critères: suffisant:
Qualité des informations: correspondant aux exigences, (correspondance suffisante);:
4 = satisfaction des critères: bonne:
Qualité des informations: correspondant pleinement aux exigences;:
5 =satisfaction des critères: très bonne qualité; très satisfaisant:
Qualité des informations:excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif.:
Pour l’évaluation du critère «personnes clés» seront pris en considération les décimales et sera appliquée la pondération suivante::
- 45 % Chef de projet:
- 30 % Chef adjoint:
- 25 % Ingénieur des ouvrages d’art:
En multipliant la valeur de pondération du critère/sous-critère il faut aussi considérer la position décimale.:
Total des points: somme de toutes les notes multipliées par leur pondération (total maximal: 5 [note] x 100 [% de pondération] = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

street: via al Molino 6


title: Belagsreparaturen Bezirk 4 Los 2

description: Einzelne kleinere Belagsreparaturen mit Fräsen, Verstärkung und /oder Ersatz Trag-/Deckschichten in Regie


title: HWS Dorfbach Brienzwiler, Baumeisterarbeiten

description: Die Baumeisterarbeiten setzen sich aus folgenden Haupttätigkeiten zusammen: - "Wasserbau": Instandstellungsarbeiten von 15 best. Sperren (Natursteinmauerwerk), Blockrampen im Hinterbeton (1000t Blöcke/300m3 Hinterbeton), Gerinnestabilisierung mit Blöcken (2000t Blöcke), Erstellen von Leitdämmen (4000m3). - "Betonbau": Erstellen von 2 Geschiebesammlern, Stützmauer + Durchlass Furt (Beton ca. 300m3). - "Strassenbau": Erstellen Zufahrtsstrasse (100m) + Anpassen best. Forststrasse inkl. Neubau Furt (Belag ca. 100t).

eligibilityCriteria: Bei der obligatorischen Offertbegehung am 20.07.2011 werden den angemeldeten Submitteneten nach Unterzeichnung des Teilnahmeprotokolls die Submissionsunterlagen abgegeben. Anmeldungen zur Begehung sind schriftlich bis am 18.07.2011 zu richten an: Huggler +Porta AG Jonathan Sury Waldeggstrasse 3 3800 Interlaken E-Mail: jonathan.sury@huggler-porta.ch.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 55
Referenzgruppe Unternehmung: 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Polier": 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Bauführer": 10
Technischer Bericht: 15
Preis: 55
Referenzgruppe Unternehmung: 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Polier": 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Bauführer": 10
Technischer Bericht: 15


title: Rénovation des infrastructures de réseaux et construction d'une nouvelle chaufferie à bois des EPO.

BG Ingénieurs Conseils SA

street: Avenue de Cour 61

RWB Vaud SA

street: Route de Lausanne 17


title: Vergitterungen vor Fenster Gebäude 40, 45 und 46


title: Heizungsanlagen

description: Komplette Heizungsanlage Komplette Lüftungsanlage Komplette Sanitäranlage

eligibilityCriteria: Gemäss Beilagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss Beilagen:
Gemäss Beilagen:


title: Erschliessung Fernwärme Dreispitz - Abschnitt Reinacherstrasse Nord und Leimgrubenweg

description: Bau von Werkleitungen: Fernheizung (2x KMR 200/355), Gas, Wasser, Elektrisch und Telekom, Verlegeart: offener gespriesster Graben. Belagersatz in der Reinacherstrasse. Hauptkubaturen: Aushub: 6’500 m3 Spriessung: 9’500 m2 Auffüllung: 4’500 m3 Belagsarbeiten: 8’000 m2 Trag- und Binderschicht: 4’000 t Deckschicht: 500 t

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20
Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Réception, à l'attention de Sandra Bozon,cf dossier d'appel d'offre K2, 1211 GENEVE 8, Suisse

title: Palais de justice pénale "Restructuration Bât F" - CFC 231.2 Tableaux électriques

description: Restructuration d'un bâtiment faisant parti du Palais de Justice Pénale protégé par le service des monuments et sites. CFC 231.2 Tableaux électriques. Réalisation de cellules provisoires et définitive. Rénovation du tribunal des mineurs.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Doppelspur Moosseedorf-Zollikofen ("Bieler Unterführung")


title: Gedeckter Einschnitt und Wannen Turtmann

description: Im Bereich des Siedlungsgebietes von Turtmann wird die Autobahn A9 in einem Gedeckten Einschnitt geführt. Im Rahmen der Bauarbeiten am Gedeckten Einschnitt Turtmann sind Überwachungsmassnahmen durch einen Geologen erforderlich. Die Hauptaufgaben des vorliegenden Mandates sind: • Inklinometermessungen • Grundwassermessungen • Laufende Beratung und Unterstützung der Bauleitung • Internet-Plattform erstellen und bearbeiten

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, Service des ponts et chaussées, Section Entretien des routes, à l'attention de Claudéric Egger,Rte de Bourguillon 3, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 305 36 61, Fax: +4126 305 37 02, E-mail:

description: Remplacement de la couche de roulement existante par un revêtement phono-absorbant (LNA).

title: Entretien constructif 2012, revêtements phono-absorbants (LNA)

description: Austausch der bestehenden Verschleisssicht durch einen „Lärmarmerbelag“ (LNA)

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.


name: Département des Constructions et de l'Environnement du Canton de Bâle-Campagne, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse

title: Neubau Strafjustizzentrum SJZ, Grenzacherstrasse 6, Muttenz BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten

description: Allgemeine Metallbauarbeiten: - Treppenhandläufe, Staketengeländer - Absturzsicherungen, Gitterroste, Steigleitern - Nachtbriefkasten - Gittertrennwand

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100


name: Service d'achats, de logistique et des imprimés de l'État de Neuchâtel

title: Env. 50,1 mio flles papier à photocopier blanc, format A4, TCF-FSC et env. 2,7 mio flles papier à photocopier blanc, format A3, TCF-FSC.

title: Appel d'offres pour l'acquisition de papier copie.

street: Rue des Tunnels 1

Xerox SA

street: 23 Lindenstrasse


title: Umbau und Erweiterung Alters- und Pflegeheim Brunnadern

description: Umbau und Erweiterung Alters- + Pflegeheim Brunnadern

eligibilityCriteria: 25.07.2011 Kosten: Keine keine Kosten


title: ARA Killwangen. Gesamtsanierung ARA-Rohrschlosserarbeiten

description: Rohrschlosserarbeiten für die Ausrüstung der Kläranlage Killwangen. Die Arbeiten beinhalten folgendes (nicht abschliessend): -Liefern und montieren von Chromstahlrohren V2A und V4A. Durchmesser Rohre bis 700mm -Liefern und montieren von Schiebern

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien Fristgerechte Offerteingabe Vollständigkeit des Angebots Ausgefüllte Selbstdeklaration

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Offertpreis: 50
Referenzen: 30
Organisation, Installationsplan: 15
Besonderer Einsatz bei der Lehrlingsausbildung: 5
Bereinigter Offertpreis: 50
Referenzen: 30
Organisation, Installationsplan: 15
Besonderer Einsatz bei der Lehrlingsausbildung: 5


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement

title: Mandat M06356 VV – Leitsystem A9 VS.

description: Le mandat Leitsystem A9 VS (système de gestion électronique) a pour but d’étudier un nouveau système de gestion électronique unique pour le canton, mis à disposition de l’autoroute existante, de l’autoroute encore en construction et des routes cantonales. À part l’étude, le mandat inclut aussi l’appel d’offres pour la fourniture, la mise en place et la mise en service du système de gestion électronique sur tout le canton ainsi que le suivi des travaux.

street: Kantonsstrasse 275


title: BKP 249 Gebäudeautomation

description: Neubau eines Labor- und Bürogebäudes


name: Bureau d'ingénieurs F.Dreyfuss SA et RIBI SA, à l'attention de M.François Dreyfuss,Camus 2, 1470 Estavayer-le-lac, Suisse, Téléphone: +4126 6632843, Fax: +41266634570, E-mail:

description: Agrandissement du réservoir ( 3000 m3) Station d'accélération ( bâtiment enterré)

description: Travaux de génie civil ( fouilles) pour conduites d'eau potable

description: Conduites en fonte DN 400 mm, 200 mm et 125 mm Revêtement intérieur en ciment

title: GRAC : conduite de liaison ESTAVAYER - LULLY , agrandissement du réservoir existant et construction d'une station d'accélération

description: Conduites de laison Estavayer-GRAC. Agrandissement du réservoir de la crête de Châtillon et construction d'une station d'accélération au Marais à Estavayer-le-lac

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Raschitsch Los 2 Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Mauerabbruch 290 m3; Aushub 1'200 m3; Schalung 1'100 m2: Bewehrung 60 t; Beton 650 m3: Abdichtung KDB 1'100 m2; Fundationsmaterial 700 m3; Tragschicht ACT 22N 370 t


name: Direction des systèmes d'information et de communication

description: Acquisition et maintenance de logiciels SAP. Le montant estimatif du marché, sur quatre ans, s'élève à CHF 800 000.- hors TVA. Le choix des logiciels SAP est lié à des contraintes de compatibilité et de redondance avec l’existant, de partage des outils de gestion et de supervision, de disponibilité des connaissances et de personnel technique qualifié.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Quantité et qualité des références (en cas d'égalité de prix uniquement):

street: 25 rue du Stand


title: Instandsetzung Ulmbergtunnel, Demontage und Montage der bestehenden Tunnelbeleuchtung

description: Der doppelröhrige Ulmbergtunnel mit einer Länge pro Röhre von ca. 254 m befindet sich im Kreis 2 der Stadt Zürich zwischen Sihl und Zürichsee und verbindet die beiden Quartiere Wiedikon und Enge. In den Jahren 2011 und 2012 sollen beide Bauwerke instand gesetzt werden. Die Instandsetzungsarbeiten umfassen die Sanierung der Betonkonstruktion, die Erneuerung des Belages und der Elektromechanik im Tunnel sowie die Aufwertung des Fussgängertunnels, der sich über der Zwischendecke befindet. Diese Ausschreibung umfasst die Demontage der gesamten bestehenden Beleuchtung im Strassentunnel, deren Reinigung, Kontrolle, Transport, Lagerung, Rücktransport und Wiedermontage. Für die Demontage / Montage ist eine Scherenhebebühne oder ein ähnliches Fahrzeug erforderlich (T-Leitschienenlänge 6m). Die Tunnelbeleuchtung besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten: - 69 Stk. Leuchten mit Gegenstrahloptik - 378 Stk. Tunnel-Rohrleuchten - Leuchtenkabel - Leuchtdichtemess-, Taster-, Verkehrssignal-, Potentialausgleichskabel - Standartisierte Aufhängungen System +GF+ - Gitterkanal Technisch zuständig: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Verteilnetz, Betrieb/Unterhalt, VOU Peter Grätzer Pfingstweidstrasse 85 CH-8005 Zürich

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.


name: A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG,Hochstrasse 48, 4002 Basel, Suisse

title: N02, 080143, EP STOT Basel / Diverse Berichtsergänzungen inkl. Materialprüfungen

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: TRAVYS, Transports Vallée-de-Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix SA,Quai de la Thièle 32, Case Postale 387, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, URL www.travys.ch

title: BUS 2011

description: Acquisition de 2 autobus urbains/suburbains, avec options pour -maximum 12 bus 2 essieux à livrer jusqu'en 2015 -maximum 2 bus articulés à livrer jusqu'en 2015

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Biostation


title: N13 EP17 Chur Nord – AS Zizers/Untervaz, Generalplaner Maschänserrüfe (TP4).

description: L’EP17 inclut la dépose de la voie nord et l’adaptation de la voie Sud entre Coire Nord et la jonction de Zizers sur une longueur d’env. 4 km (nouvelle construction parallèle à la voie Sud). En vue de respecter les gabarits d’espace libre des voies nord et sud sous le passage aérien actuel de la gare de Trimmis, la voie Sud sera déplacée sur une longueur d’env. 2 km vers la ligne des CFF. En liaison avec le démontage de la voie nord, la jonction actuelle de Trimmis à la route cantonale sera réaménagée dans la zone de Trimmis Sud (ancienne sortie de service de Trimmis). Pour respecter les hauteurs de débit au niveau du passage aérien sur la Maschänserrüfe, la Rüfe sera abaissée depuis la route cantonale jusqu’au Rhin et les voies Nord et Sud seront rehaussées. Une possibilité de délestage doit être prévue. Pour la réalisation, on escompte une durée des travaux d’env. 6 ans. Il est prévu de consacrer la première année (au plus tôt 2013) à préparer le matériau de charriage de la Rüfe en coffrage recyclé. De 2014 à 2017, la nouvelle construction sera réalisée (dépose de la voie Nord ainsi que réaménagement et déplacement de la voie Sud). Après la mise en service, la voie nord sera enlevée en 2018 avec les mesures d’accompagnement (enlèvement de la N13, nouvelle construction du pont à faune "Halbmil" et réaménagement de l’embranchement / du giratoire de Trimmis Sud). Les travaux seront accompagnés par un suivi environnemental. Les dates mentionnées plus haut correspondent à un programme réalisé dans les meilleurs délais sous réserve de l’approbation du projet et du budget.

awardCriteriaDetails:
Les critères d’adjudication suivants ont du être joints au dossier d’offre.:
CA1: personnes clé:
subdivisé en:
- chef de projet (8 %),:
- suppléant du chef de projet (6 %):
- directeur de chantier en chef (7 %):
- spécialiste travaux hydrauliques (7 %):
- spécialiste charriages (2 %).:
CA2: analyse des taches, proposition de procédure:
CA3: qualité:
subdivisé en:
- concept d’assurance qualité et analyse des risques selon le ch. (3 %):
- organigramme rapporté au projet selon ch. (2 %).:
CA4: prix:
Evaluation du prix::
L’offre mise au net la moins chère se voit attribuer la note de 5.:
Les offres dont le prix se situe à 100 % ou plus au-dessus de l’offre la moins chère obtiennent la note de 0.:
Entre ces 2 cas de figure, l’évaluation s’effectue linéairement.:
Notation des autres critères de qualité::
L’évaluation est toujours indiquée au moyen de notes de 0 à 5.:
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 =critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 =critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 =critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant auxexigences de l’appel d’offres:
4 =critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 =critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importanteà la réalisation de l’objectif.:
Lors de la multiplication avec la pondération du critère/sous-critère, pour le critère du prix on:
tient compte des centièmes, pour les autres critères on tient compte des décimales.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x:
100 = 500 points).:

Basler & Hofmann AG

street: Bachweg 1


name: Aéroport international de Genève (AIG) - division technique

title: Achat de bus passagers aéroportuaires.

description: Le marché consiste à fournir 2 bus passagers aéroportuaires par année pendant 5 ans dès 2011 et à racheter 2 bus existants par année depuis 2012.

street: Route de l'Aéroport 21

Contrac GmbH

street: Max-Planck-Ring 43

countryName: DE


name: Kraftwerk Stoffel AG c/o St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

title: Hoch und Teifbauarbeiten Wasserkraftwerk Steigs - Los 5

description: Hoch und Teifbauarbeiten der Zentrale für die Erneuerung des Wasserkraftwerk Steigs in CH-8887 Mels

eligibilityCriteria: Obligatorische Begehung am 26. Jan. 2011 um 13:00 (Fabrikareal Stoffel, Fabrikstrasse 14, CH8887 Mels) Anmeldung bis am 24.Jan. 2011 an Planer: cornelia.lenherr@rueesch.ch, 071/352 9200 Weiteres gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Service des approvisionnements,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: + 41 21 626 10 20, E-mail:

title: MP 2011.09.117 CFC 230 Installations électriques

description: Installations électriques pour l'extension du garage-atelier du m2, comprenant : - Raccordement au bâtiment existant - Tableaux électriques - Mise à terre; canaux de distribution; éclairage et prises; installation pour équipements CVCS. - Luminaires normaux et de secours. - Installations à courant faible - Installations provisoires


name: Amt für Wasser und Abfall, Abteilung Regulieranlagen

title: Instandsetzung Scherzligschleuse Thun

description: Gegenstand: Arbeiten in der Aare: Teilabbruch der bestehenden Sohlenpflästerung, Neubau Blockteppich, Ergänzung Schroppenteppich, lokale Reparaturen der Sohlenpflästerung, Reparatur der Ufermauer, Reparatur des Bällizzinggen. Praktisch alle Arbeiten müssen unter Wasser ausgeführt werden. Umfang: Abbruch der Sohlenpflästerung ca. 550 m2 Aushub des Schroppenteppichs ca. 450 m3 Aushub der Filterschicht ca. 800 m3 Neubau Filterschicht ca. 800 m3 Unterwasserbeton ca. 150 m3 Neubau Blockteppich ca. 1'200 to Ergänzung Schroppenteppich ca. 300 m3

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen sind bis spätestens 14.10.2011 mit dem Vermerk "Scherzligschleuse Thun", schriftlich oder per Fax 033 650 71 72 bei der Kissling + Zbinden AG zu bestellen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Referenzen / Schlüsselpersonal: 20
Qualität / Auftragsanalyse / Bauprogramm: 20
Angebotspreis: 60
Referenzen / Schlüsselpersonal: 20
Qualität / Auftragsanalyse / Bauprogramm: 20


name: Fujitsu Technology Solutions AG,Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp, Suisse

name: La Poste Suisse, Services, Achats du groupe, Technologies des installations et de l'information, Prestations S,, à l'attention de "CBI 2012",Webergutstrasse 12, 3030 Berne, Suisse, Téléphone: 058 338 77 59, Fax: 058 667 30 13, E-mail:

title: Remplacement complet de l’infrastructure informatique de base client

description: Im Rahmen des Projekts „CBI 2012“ beabsichtigt die Post die Beschaffung des kompletten Ersatzes der Standard Clientbasisinfrastruktur (PCs, Notebook und Monitore). Es sollen hierbei nachhaltig günstige Konditionen für die Beschaffung der durch die Post definierten Standardgeräte vereinbart werden. Im Rahmen des abzuschliessenden Vertrags sollen gemäss heutigem Stand etwa folgende Mengen beschafft werden: PC Standard: 10‘500 PC Spezial: 1'200 PC Poststelle: 7‘700 Notebook Standard: 6‘600 Notebook Spezial: 1‘800 Tablet PC und/oder Subnotebook: 900 Arbeitsplatzpaket Notebook: 8‘400 Arbeitsplatzpaket Tablet PC und/oder Subnotebook: 900 19“ Monitor: 7‘700 22“ Monitor: 21‘000 24“ Monitor: 6‘000 Im Weiteren will die Post im Auftrags und gegen Vergütung durch den Lieferanten die Garantiewartung dieser Hardware selbst vornehmen. Weitere Einzelheiten können der Ausschreibungsunterlage Stufe 1 entnommen werden. Die Schweizerische Post behält sich Anpassungen bezüglich Inhalt und Umfang der zu beschaffenden Lieferungen vor. Sie behält sich insbesondere ausdrücklich vor, auf einzelne Teile oder Funktionalitäten des Ausschreibungsgegenstandes ganz oder teilweise zu verzichten, wenn sie aufgrund der eingereichten Angebote zur Erkenntnis gelangt, dass für sie der Nutzen der betreffenden Teile oder Funktionalität(en) in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten für diese Teile oder Funktionalität(en) steht. Sie wird dies den verbliebenen Anbietern rechtzeitig mitteilen und ihnen Gelegenheit geben, ihre Angebote in Berücksichtigung des Wegfalls dieser Teile oder Funktionalitäten bei Bedarf entsprechend anzupassen. Die Schweizerische Post beabsichtigt den Abschluss eines Vertrages mit der Möglichkeit der freihändigen Vergabe von weiteren Mengen und gleichartigen Leistungen ohne erneute Ausschreibung während der gesamten Vertragsdauer (siehe auch Ziffer 4.5).

eligibilityCriteria: aucune

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Waldweg Fatschél, St. Peter-Pagig

description: Weginstandstellung, Länge: ca. 200 Meter; Aushub 660 m3; Transporte 725 m3; Belagsausbruch und Entsorgen 135 t; Dammschüttung 1'900 m3; UG 0/45 540 m3, Wasserableitung DN 200-400 155 m; Fundamentriegel 90 m.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: M1 Vigie - Ascenseurs

description: Fourniture de cabines d’ascenseur et équipements auxiliaires à monter sur une infrastructure existante.

eligibilityCriteria: Le présent appel d'offres est ouvert à tous les mandataires suisses et étrangers dont le siège est dans un des pays qui offre la réciprocité aux entreprises et bureaux suisses en matière de marchés publics. Les autres conditions sont selon les articles 29 à 32 du règlement cantonal des marchés publics (RLMP-VD)


name: Zweckverband Schlammbehandlungs-Anlage Pfannenstiel (ZSA)

title: Schlammräumereinrichtungen für runde Vorlagestapel zur Trübwasserbehnadlung in bestehende Becken, inkl. Demontage der alten Einrichtungen

description: Lieferung und Montage von: 2 Rundräumereinrichtungen zu Stapel D= 9.0 m 2 Schwimmschlammräumeinrichtungen zu do. Demontage der alten Räumer und Beckeneinbauten

eligibilityCriteria: Teilnahme an der obligatorischen Begehung mit dem Projektverfasser am 26. April 2010, 10.00 Uhr ZSA Pfannenstiel


name: MFR Géologie-Géotechnique SA, à l'attention de M. Olivier Nyffenegger,Rue F. Oppliger 7, CP 3249, 2500 Bienne 3, Suisse, Téléphone: 032 341 48 08, Fax: 032 341 48 15, E-mail:

title: H20 - GORGES DU SEYON. Voies montantes. Travaux d'entretien sur les parois rocheuses et le talus aval.

description: -Remplacement et/ou développement des surfaces de treillis plaqués sur les premières falaises qui bordent la route; -Mise en oeuvre de rideaux de béton projeté sur les zones de calcaire marneux friables; -Stabilisation de blocs instables au moyen de tirants passifs ou de consoles en béton armé; -Installation de barrières de treillis en tête de falaise et sur le bord de la route; -Confortement de talus pour freiner les effets de l'érosion.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Service des ouvrages d'art, à l'attention de Tiziano Bernasconi,Rue David-Dufour 5, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Passerelle piétonne passage des Bossons - Travaux de construction

description: Construction d'un passerelle piétonne au-dessus du passage des Bossons (route en service). L’ouvrage à réaliser est une passerelle piétonne en béton armé d’une longueur totale d’environ 25 mètres, se divisant en trois travées de ~6.40 m, ~11.90 m et ~6.40 m. La section transversale du tablier est une section pleine avec une hauteur statique max de 0.60 m. Le tablier repose sur des appuis glissants au droit des deux culées et il est lié monolithiquement aux piliers intermédiaires de section circulaire. Montant total estimé des travaux : 615'000.- HT


title: Salle de spectacle équilibre à Fribourg.

description: Construction d'une salle spectacle à Fribourg CFC 376 tissus et tapis de scène.

Commune de Fribourg PA Dürig AG

street: Feldstrasse 133


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 18, Uznach: Rad- und Gehweg Grynaustrasse mit Eingangstor

description: - Belagsabbruch 2'500 m2 - Aushub fest 1'200 m3 - Fundationsschichten lose 1'200 m3 - Abschlüsse Lieferung 2'000 m - Asphaltbeläge 2'000 t


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: 4 adjudications à 1 chef de projet comme "SCRUM Master". Durée de l’intervention: 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012, avec option jusqu’au 4e trimestre 2014 Mandat de base par adjudication: 1 950 heures.

title: (1050) 609 Insieme II Volet 7.

street: Fellerstrasse 21

Born Informatik AG

street: Morgenstraße 129

Wistar Informatik AG

street: Morgenstr. 136A

Mimacom AG

street: Brunnhofweg 41


title: Extension du centre administratif à l'avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2 - planificateurs.

description: 1.1 Situation initiale et objectifs généraux: Le Centre administratif, situé à l’avenue Edmond-Vaucher 18 à Genève 2, abrite la centrale de compensation (CDC), une institution active dans le domaine des assurances sociales du 1er pilier de la confédération. Le bâtiment et le terrain appartiennent à la confédération suisse. Le bâtiment administratif existant contient 580 places de travail. Il s’agit à l’avenir de créer 420 places de travail supplémentaires pour satisfaire à l’augmentation des activités des services concernés et ne plus être dans l’obligation de louer des surfaces pour accueillir ces collaborateurs. 1.2 Description du projet: le maître d’ouvrage, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL, Bundesamt für Bauten und Logistik, BBL, en allemand) vise 2 buts: en premier temps réaliser une extension pour satisfaire l’accroissement des surfaces; en deuxième temps, assainir le bâtiment existant. Parallèlement, il est de la plus haute importance pour le maître d’ouvrage de mettre en pratique la stratégie du conseil fédéral relative au développement durable, en particulier dans les domaines sociaux, économiques et de l’environnement. En 2010, l'OFCL a organisé un concours d’architecture en procédure ouverte à l’issue duquel il a sélectionné le projet "Nara" et décidé d’en confier l’étude à l’association d’architectes Herzog Dominik Arch. ETH/SIA et Berrel Berrel Kräutler AG, Arch. ETH/SIA/BSA à Zurich. L’appel d'offres porte sur des prestations de planification générale pour les modules suivants définis dans le modèle de prestations SIA 112 (édition 2002/3, 3e tirage): — Phase 31 avant-projet, — Phase 32 projet de l’ouvrage, — Phase 33 procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête, — Phase 41 appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication, — Phase 51 projet d’exécution, — Phase 52 exécution de l’ouvrage, — Phase 53 mise en service, achèvement. Ce mandat portant à la fois sur l’étude du projet et sur la surveillance de la réalisation de ce dernier. Les professions suivantes doivent être représentées: — CFC 292 ingénieur civil, — CFC 293 ingénieur électricien, — CFC 294 / 298 ingénieur CVCR / ingénieur en gestion technique du bâtiment (MCRG), — CFC 295 ingénieur en installations sanitaires.

DSSA Dumont-Schneider SA

street: chemin du Pont-du-Centenaire 109

BG Ingénieurs Conseils SA

street: avenue de Châtelaine 81b


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Projekte, Netzprojekte, Projektmanagement, à l'attention de Mattia Bianchi,Zentralstrasse 1, Postfach 4267, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 051 227 30 20, E-mail:

title: Substanzerhalt Kunstbauten/Trassee Zugersee Ost

description: Le projet de maintien de la substance des ouvrages d’art/tracé sur l’actuelle ligne Zoug–Arth-Goldau (rive est du lac) comprend la rénovation de plusieurs ponts, des ouvrages de soutènement, des aqueducs et du tracé (superstructure et infrastructure), sur une longueur d’environ 13,5 km. Là où le maintien de la substance ne suffit plus au respect des normes actuelles, l’installation existante sera rénovée. Les objets du périmètre du projet ZEB de dédoublement de la voie à Walchwil, entre les km 7,4 et 9,2, ne sont pas concernés. Prestations selon SIA 103 phases 4.1.31 – 4.1.53 Etude du projet: avant-projet, projet de construction, projet de mise à l’enquête Appel d’offres: appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication Réalisation: projet définitif, exécution, mise en service, clôture

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
A) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals, Gewicht Kriterium 45%, Mindestnote 3.0:
Allgemeine Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können sowohl mehr als eine Funktion als auch ein Fachgebiet in Personalunion abdecken.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden:
A1) Bahnbrückenbau, konstruktiver Ingenieurbau, Gewicht Subkriterium 15 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 2 Referenzprojekte der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson. Bevorzugt sind 2 Referenzprojekte im Bahnbrückenbau.:
A2) Allgemeiner Tiefbau, Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson:
A3) Chefbauleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
A4) Gesamtprojektleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
B) Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität, Gewicht Kriterium 30 %, Mindestnote 3.0:
Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben.:
Die Bauherrschaft verlangt, dass ein wesentlicher Teil der Arbeiten durch die Schlüsselpersonen ausgeführt wird:
Nachweise::
Kunstbauten:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Die Plausibilität der angebotenen Stunden ist zu begründen.:
Trassee:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Stellungnahme zum vom Auftraggeber geschätzten und nach Kategorien verteilten Stundenaufwand.:
- Die Aufteilung der vorgegebenen Stunden auf die jeweiligen Phasen ist zu begründen.:
C) Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt und Lösungsansätze, Gewicht Kriterium 15 %:
Nachweis::
Detaillierte Auftragsanalyse mit Risikoanalyse und Aufzeigen der Erfolgsfaktoren.:
Der Aufgabenstellung entsprechend aufgezeigte Lösungsvorschläge.:
D) Plausible Ablauf-, Terminplanung, Koordination, Gewicht Kriterium 10 %:
Nachweis::
Angaben zur Ablaufplanung, Terminprogramm, Schnittstellen mit Koordinationsbedarf, Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 300 von max. 500 Punkten. Angebote, welche die geforderten Mindestnoten oder den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Für die Wertung der einzelnen Kriterien gilt folgende Skala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5.0 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Durchschnittes der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-)Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistung, Optionen und Zusatzleistungen).:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
A) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals, Gewicht Kriterium 45%, Mindestnote 3.0:
Allgemeine Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können sowohl mehr als eine Funktion als auch ein Fachgebiet in Personalunion abdecken.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden:
A1) Bahnbrückenbau, konstruktiver Ingenieurbau, Gewicht Subkriterium 15 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 2 Referenzprojekte der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson. Bevorzugt sind 2 Referenzprojekte im Bahnbrückenbau.:
A2) Allgemeiner Tiefbau, Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson:
A3) Chefbauleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
A4) Gesamtprojektleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
B) Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität, Gewicht Kriterium 30 %, Mindestnote 3.0:
Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben.:
Die Bauherrschaft verlangt, dass ein wesentlicher Teil der Arbeiten durch die Schlüsselpersonen ausgeführt wird:
Nachweise::
Kunstbauten:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Die Plausibilität der angebotenen Stunden ist zu begründen.:
Trassee:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Stellungnahme zum vom Auftraggeber geschätzten und nach Kategorien verteilten Stundenaufwand.:
- Die Aufteilung der vorgegebenen Stunden auf die jeweiligen Phasen ist zu begründen.:
C) Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt und Lösungsansätze, Gewicht Kriterium 15 %:
Nachweis::
Detaillierte Auftragsanalyse mit Risikoanalyse und Aufzeigen der Erfolgsfaktoren.:
Der Aufgabenstellung entsprechend aufgezeigte Lösungsvorschläge.:
D) Plausible Ablauf-, Terminplanung, Koordination, Gewicht Kriterium 10 %:
Nachweis::
Angaben zur Ablaufplanung, Terminprogramm, Schnittstellen mit Koordinationsbedarf, Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 300 von max. 500 Punkten. Angebote, welche die geforderten Mindestnoten oder den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Für die Wertung der einzelnen Kriterien gilt folgende Skala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5.0 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Durchschnittes der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-)Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistung, Optionen und Zusatzleistungen).:


title: Erneuerung des Innen-Korrosionsschutzes der Druckleitung Lostallo

description: Die vollständige Erneuerung des Innen-Korrosionsschutzes talseitig der Drosselklappenkammer, der Druckleitung mit den Verteil- und Zuleitungen bis zu den Kugelschiebern in der Zentrale Lostallo. Die zu sanierenden Rohrleitungen in den einzelnen Abschnitten setzen sich wie folgt zusammen: Länge 1313 Meter Druck- und Verteilleitung, inkl. Zuleitungen zu den Kugelschiebern Durchmesser (m) 1.00 / 0.95 / 0.90 / 0.60 Höhenunterschied 673.8 m Innenfläche ca. 4000 m2 Rohrgefälle (%) 1 / 0.4 / 120.6 / 70.4 / 51.4 / 21.7

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 4 Umgebungsarbeiten

description: Umgebungs-, Gärtner- und Belagsarbeiten


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Energiezentrale Bern Forsthaus, BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen

description: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen Einbau von Brandabschottungssystemen und Brandschutzbekleidungen im Berich der Brandabschnitte und Mediendurchdringungen. Ergänzen von brandschutzbildenden Bauteilen. Erstellen von Wand- und Deckenkonstruktionen mit geforderten Feuerwiderstandswerten in Leichtbauweise. Erstellen von dehnbaren Anschlüssen mit Brandschutzfugendichtungsmasse etc.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen: 30
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen: 30
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


title: Remplacement des installations Aastra.

description: Cet appel d’offres vise l’acquisition de systèmes de téléphonie du type Aastra IntelliGate 2025, 2045 et 2065 pour remplacer une infrastructure obsolète et satisfaire de nouveaux besoins. Il porte sur une quantité de base de 5 Aastra IntelliGate 2025 et 2065 respectifs ainsi que de 20 Aastra IntelliGate 2045, avec une option d’achat de 10 Aastra IntelliGate 2025 et 2065 respectifs ainsi que de 30 systèmes Aastra IntelliGate 2045. Le présent appel d’offres représente une solution transitoire en attendant que la future stratégie de la Confédération en matière de télécommunication soit adoptée.

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, Post


name: Signal SA,Kanalstrasse 34-38, 3294 Büren a./Aare, Suisse

name: Etat de Vaud, Dép. des infrastructures, Service des routes, Centre cantonal d'entretien des véhicules, à l'attention de Olivier Blaser,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achat de six remorques de signalisations LED

description: Panneaux de signalisations LED variables, monté sur remorque

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


name: Egli AG Gips- und Fassadensysteme / Malerei,Hohlenweg 2, 2564 Bellmund, Suisse

title: BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten

description: Neubau eines Labor- und Bürogebäudes


title: Route de Chavannes, Lausanne

description: Travaux de génie civil pour l'extention du réseau de chauffage à distance, pose de tubes pour le Service de l'Electricité et travaux de réfections de surface pour le Service des Routes et Mobilité

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce


title: Neubau Reservoir Sterpel

description: Objekt: - Abbruch und Neubau Reservoir Sterpel (Stärpelweg, Waldgebiet) Besondere Anforderungen: Erfahrung der Unternehmung / ARGE und des massgebenden Schlüsselpersonals mit gleichwertigen Wasserbauobjekten. Leistungen: (unverbindliche Richtwerte): Abbruch umbauter Raum inkl. Betonabbruch 690m3 Aushubarbeiten 1'800m3 Betonvolumen Neubau 260m3 Stahl 66t Gebäudevolumen Neubau 790m3 Hinterfüllung 2x1'400m3 Ausführungstermin: Anfang April 2012

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 85
Bauablauf, Bautechnik, einhalten der Termine, aufzeigen kritischer Weg.: 15
Angebotspreis: 85
Bauablauf, Bautechnik, einhalten der Termine, aufzeigen kritischer Weg.: 15


title: Centre sportif national de la jeunesse (CST), Tenero, optimisation et extension des installations sportives et des logements (3e étape).

Dorma Schweiz AG

street: Industrie Hegi 1A

Contrabi SA

street: via Stefano Franscini 9

CSC Impresa Costruzioni SA

street: Via Pioda 5

Cogesa S.A.

street: Zona Industriale

Manz Isolazioni SA

street: zona industriale 3 - via Sceresa

Phonex AG

street: Räffelstrasse 29


name: Einwohnergemeinde,à l'attention de Ursula Rubin, Dorf 16, 3116 Mühledorf, Suisse, Téléphone: 031 781 12 55, E-mail:

title: Neugestaltung Auslauf Gerzensee

description: Erstellen Baupisten, Abtrag Kulturerde inkl. verteilen auf dem angrenzenden Kulturland, Aushubarbeiten (ca. 5'300m3 Seekreide, mit Transport in die Deponie des Unternehmers).

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: ETAT DE VAUD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL),Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 7474, Fax: 021 316 7347

title: Lausanne, Collonges 2, bâtiment Fréminet

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer de 5'168 m2

eligibilityCriteria: Conformément aux justificatifs requis dans le dossier.


name: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne office de l'information géographique

title: Mensuration officielle Saint-Imier lot 3.

description: Renouvellement de la mensuration officielle du secteur bâti de Saint-Imier, de la zone agricole et de Mont-Soleil (env. 340 ha).

street: Reiterstrasse 11


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Brigitte Müller,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 36, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: INO 2. Etappe, Areal Inselspital Bern; Baureinigung BKP 287

description: BE 19.01.2011

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Obligatorische Begehung: - Donnerstag, 27. Januar 2011, 11 Uhr oder - Freitag, 4. Februar 2011, 11 Uhr Treffpunkt Bauleitungscontainer (westlich vom Gebäude)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Eignungskriterien und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100
Eignungskriterien und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100


title: Achat d'un équipement de radiographie numérique pour les examens d’urgence de l’Hôpital de Viège.

description: Acquisition d’une installation de radiographie numérique destinée à des examens radiographiques en urgence, pour équiper le département de radiologie de l’Hôpital de Viège. Les soumissionnaires proposeront donc dans leurs offres les équipements et accessoires nécessaires les plus en adéquation avec l’activité radiologique d’urgence pour les investigations envisagées. Ils proposeront également obligatoirement le démontage et la reprise (chiffrage de la moins value correspondante) de l’installation existante.

Hôpital du Valais (RSV) – SZO

street: Pflanzettastrasse 8,


name: Développement immobilier Ouest (IM-DV-R1-RWT)

title: Pont-Rouge. Mandat de fourniture d’énergie (financement, planification, réalisation des travaux et exploitation d’une installation de fourniture d’énergie).

description: Les CFF développent un important projet immobilier articulé autour de la future station Lancy – Pont-Rouge du projet CEVA avec un secteur destiné principalement à l'habitation (y compris un groupe scolaire) et un secteur destiné aux activités. Les études d’aménagement ont été formalisées dans 2 PLQ qui ont été adoptés par le Conseil d’Etat genevois. Les rapports d’impact sur l’environnement (RIE) associés à ces PLQ prévoient notamment des dispositions visant une utilisation limitée des énergies sur leur périmètre d’évolution et précisent les vecteurs énergétiques autorisés. Conformément à ces prescriptions, un concept énergétique économiquement attractif a été développé par CFF immobilier pour limiter les consommations énergétiques, pour limiter les rejets de polluants dans l'air et dans la perspective d’une réalisation coordonnée avec la réalisation des différents immeubles prévus dans ces PLQ Le présent marché consiste à mettre en œuvre (financement, planification, réalisation des travaux) et exploiter le dispositif envisagé pour la fourniture d’énergie de ce nouveau quartier.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: RESTRICTED

street: Place de la gare 1


title: Lieferung und Montage von Kurzzeit-USV (kUSV)- Anlagen zur Kurzzeitüberbrückung von Spannungsunterbrüchen mit Sprunglast.

description: Lieferung und Einbau einer unterbruchslosen Stromversorgung mit sehr hoher Leistung aber kurzer Überbrückungszeit zum Abfangen der auftretenden Kurzunterbrechungen aus dem Stromnetz. Etappe 1: Grundausbau, Lieferung kUSV 4 x 900 kVA Etappe 2: Option Ausbau Schritt 1, Leistungserhöhung kUSV auf 4 x 1800 kVA Etappe 3: Option Ausbau Schritt 2, Kapazitätserhöhung kUSV Es werden ausschliesslich Gesamtangebote über alle Etappen berücksichtigt (ein Zuschlagsempfänger über alle Etappen). Die Vergabe erfolgt über die Summe aller Etappen. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Etappen nicht ausführen zu lassen. Ausgeschriebene Arbeitsgattung: - BKP 231 Apparate Starkstrom, USV-Anlagen

eligibilityCriteria: Keine


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - secrétariat de l'office des bâtiments

title: Rénovation du CO de Budé - démolitions.

description: Travaux de démolitions dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Organisation du candidat pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

street: chemin des Olliquettes 4


title: Aktivkohlefilter Hard: Elektroinstallationen für eine Trinkwasseraufbereitungsanlage

description: Liefern und Verlegen der Elektroinstallationen für eine Trinkwasseraufbereitung: - Innen- und Aussenbeleuchtung - Kabeltrassen - Steckdosenverteilkasten - Feinverteilung zu Steckdosen und Schalter - Fundamenterder - Potentialausgleich - Blitzschutz

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preis: 70
ZK 2: Weitere Referenzen: 15
ZK 3: Schlüsselpersonal: 15
ZK 1: Preis: 70
ZK 2: Weitere Referenzen: 15
ZK 3: Schlüsselpersonal: 15


title: Ausbau Sammelstrasse Ifang

description: Ausbau "Sammelstrasse Ifang" - Neubau Meteorwasserkanalisation 85 m SBR300 - Ersatz Meteorwasserkanalisation (Bach) 220 m SBR400 - Ersatz Wasserleitung 95 m DN 125 mm - Erneuerung Hydranten 4 St - Erneuerung Strassenbeleuchtung - Neubau Werkleitungen EKZ, TV - Neubau Gehweg 300 m - Verbreiterung Fahrbahn 300 m - Oberbausanierung 300 m Hauptmengen: Beläge: 2300 m2 / Randabschlüsse 900 m / Strassensammler 16 St / Einlaufschächte 4 St / Kontrollschächte 7 St / Ortsbetonschacht 1 St / Aushub 2200 m3


title: Sanierung Hubelweg / Hinterer Hubel

description: Abbruch Beläge = 1'100 m2 Randabschlüsse versetzten = 1'100 m Aushub = 480 m3 Kanalisationen = 110 m Materiallieferungen = 560 m3 Planie = 1'850 m2 Beläge = 650 t

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Leistungsfähigkeit / Qualität: 20
Preis: 80
Leistungsfähigkeit / Qualität: 20


title: (1001) 620 Renouvellement des systèmes d'impression du Centre média de la Confédération

street: Fellerstrasse 21

Xerox AG

street: Lindenstrasse 23


title: Umnutzung Zeughaus Herisau


title: Travaux de construction pour conduites

description: - Grabarbeiten / Transporte: je 1'400 m3 - Kabelrohrblöcke erstellen: 700 m1 inkl. liefern Kabelschutzrohre und Formstücke: - PE 132/120: 2'500 m1 - PE 92/80: 1'500 m1 - PE 72/60: 1'000 m1 - Ortbeton-Kabelschächte: 2 Stk. - Verteilkabine inkl. Vorschacht versetzen: 4 Stk. - Materiallieferungen / Auffüllungen (Sand / Kies): 900 m3 - Bituminöse Beläge: 460 t

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Referenzen der Schlüsselpersonen (Bauführer, Polier): 20
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Referenzen der Schlüsselpersonen (Bauführer, Polier): 20
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


title: Schaffhausen, Perron Gleis 6, Verbreiterung PU Löwengässchen

description: - Neubau Perron inkl. Zugänge zu den Unterführungen - Verbreitung Personenunterführung - Baugrubenabschlüsse (Rühlwandarbeiten) - Strassenbauarbeiten - Werkleitungsarbeiten - Fertigstellungsarbeiten Vorausmasse (ca.): - Rühlwandträger 94 to - Aushub 3'500 m3 - Wandkies 1'600 m3 - Perronkantwinkel 172 m' - Strassenbau, Belag 600 to - Randsteine 220 m' - Kabelschutzrohre 1'000 m' - Schalung 2'200 m2 - Armierung 90 to - Beton 880 m3 - Entwässerung 250 m' - Entwässerungsschächte 35 Stk - Stahlbau 4'000 kg

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine Kosten. Abrufbar über www.simap.ch

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität.:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 40
Nachweise::
1.1 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (je 2 Referenzen für Bauführer und Polier).:
1.2 Polier und Polier Stv verfügen über Ausweis Sicherheitsschef privat.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(: 40
Nachweise::
2.1 Baustellenorganigramm.:
2.2 Bauprogramm mit vorgesehener Arbeitsleistung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 20
Nachweis::
3.1 Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 320 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität.:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 40
Nachweise::
1.1 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (je 2 Referenzen für Bauführer und Polier).:
1.2 Polier und Polier Stv verfügen über Ausweis Sicherheitsschef privat.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(: 40
Nachweise::
2.1 Baustellenorganigramm.:
2.2 Bauprogramm mit vorgesehener Arbeitsleistung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 20
Nachweis::
3.1 Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 320 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Baukostenplanung Ernst AG,à l'attention de Bernhard Covantes, Thunstrasse 7, Postfach 13, 3000 Bern 6, Suisse, E-mail:

title: Baumeisterarbeiten

description: Erstellung zweier Neubauten: - Wohnheim (Hauptbau): Grundfläche 43.95 x 18.70 m / Gebäudehöhe max. 10.00 m. - Pavillon: Grundfläche 11.65 x 9.00 m / Gebäudehöhe ca 4.20 m. Umbau des bestehenden Schulhauses: - Umbau Schulhaus: Grundlfäche unverändert / Liftanbau 2.33 x 2.10 m / Höhe ca. 11.70 m Massivbauweise in Beton- und Mauerwerkskonstruktion, Fassaden im Wohnheim in Aussenisolation, Pavillon in Sichtbeton, Flachdächer extensiv begrünt. Schulhaus unverändert. Autoabstellplätze in Sickerasphalt. Vorplatz in Asphalt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen.


name: Gemeinde Arosa,à l'attention de Gemeindebauamt, Haus EWA, 7050 Arosa, Suisse, Téléphone: 081 378 67 77, Fax: 081 378 67 79, E-mail:

title: Pflegeheim Arosa, Spengler BKP 222 / Blitzschutz BKP 223

description: - Spenglerarbeiten - Blitzschutz

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10
Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10


name: Service de la géomatique et du registre foncier

title: Renouvellement / mise à jour périodique / homogénéisation des cadastres de Fleurier et Buttes.

description: Renouvellement / mise à jour périodique / homogénéisation des données des cadastres de Fleurier et Buttes conformément au modèle MD.01-MO-NE et au cadre normatif.

street: Rue de Tivoli 22, CP 39

Markwalder & Partner AG

street: Lyssachstraße 7A


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Zürich 40 (M107TI) Architecte

description: Attribution d'un mandat d'architecte comprenant les phases étude du projet, appel d'offres et réalisation. Montant des travaux de construction estimés à HT CHF 3'030'000.-. Estimation honoraires : CHF 381'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Hôpital neuchâtelois - direction logistique

title: «Fourniture d’un SPECT-CT (gamma caméra couplée à un tomodensitomètre à rayons X) pour équiper le service de médecine nucléaire de l’Hôpital neuchâtelois».

description: Le marché porte sur la fourniture, l’installation, la mise en service, la formation, la maintenance et l’évolutivité d'un SPECT-CT pour équiper le service de médecine nucléaire de l’Hôpital neuchâtelois.

street: Rue de la Maladière 45

GE Medical Systems (Suisse) SA

street: Route de la Pierre 22


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Inspection principale des équipements d’exploitation et de sécurité en 2012.

description: 1. Tests intégraux dans tout le territoire de la filiale de Winterthur pour 41 tunnels. Unité territoriale VI: N01: Rosenberg (1 448 m), Stephanshorn (574 m), Schoren (1 066 m), Saint Fiden (320 m), Rinderweid (380 m); N03: Buchberg (500 m), Kerenzer (5 760 m), Ofenegg (370 m), Weisswand (460 m), Standenhorn (230 m), Glattwand (100 m), Mühlehorn (260 m), Stutz (144 m), Murgwald (1 399 m), Quarten (1 040 m), Fratten (309 m), Hof (556 m), Raischibe (784 m); N07: Aspiholz (180 m), Fuchswies (250 m), Girsberg (1 760 m); N13: Montlingen (310 m); UTVII: N01: Honeret (450 m), Eggrain (500 m), Hafnerberg (1 370 m), Aescher (2 160 m), Gubrist (3 200 m), Milchbuck (1 910 m), Schöneich (650 m), Stelzen (350 m), Bubenholz (550 m); N03: Entlisberg (550 m), Blatt (500 m), Altendorf (600 m); N04: Schönenberg (420 m), Fäsenstaub (1 450 m), Cholfirst (1 200 m), Uetliberg (4 410 m), Islisberg (5 000 m), Rüteli (500 m), Eigi (250 m); 2. Relevé de l’état, contrôles électriques et inventorisation y compris contrôle de l’inventaire existant sur le territoire d’inspection 1, tronçons ouverts et tunnels. N01 (tronçons d’entretien N01/36, N01/38, N01/40, N01/42, N01/46, N01/60): de la frontière cantonale ZH/AG jusqu’à la jonction Winterthur-Töss incluse, de l’échangeur du Limmattal jusqu’à la fin du périmètre d’entretien RN Hardturm, de la ramification de Zurich-Est jusqu’à Kloten, de la ramification de Zurich-Aubrugg jusqu’à la fin du périmètre d’entretien RN y compris 5 tunnels (N01: Gubrist (3 200 m), Stelzen (350 m), Bubenholz (550 m), Schöneich (650 m), Milchbuck (1 910 m).

awardCriteriaDetails:
C1: Prix:
- montant de l’offre:
- plausibilité de la tarification et de la répartition des heures dans l’optique de la tâche à accomplir:
C2: Rapport technique:
- Qualité et exhaustivité de l’analyse de la tâche à fournir:
- Qualité et exhaustivité de l’échéancier:
- Qualité de l’organigramme du soumissionnaire rapporté au projet:
C3: Référence des personnes clés, qualité et adéquation par rapport à la tâche à accomplir:
- Chef de projet:
- Responsable général des tests intégraux:
- Responsable général du relevé de l’état /inventorisation:
- Contrôleur électrique:
- Responsable qualité inventaire:
.:
Evaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point. Entre deux,:
l’évaluation est linéaire.:
.:
Notation des autres critères de qualité:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

AWK Group AG

street: Leutschenbachstrasse 45


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, office de construction des routes nationales

title: Lot L06649 VV - Kabelkanäle und Aufhängungen.

description: Le lot „Kabelkanäle und Aufhängungen“ comprend la livraison et le montage de tous les câbles et toutes les fixations dans l’espace de circulation des tunnels du contournement de Viège Sud, dans les galeries techniques, dans les galeries de liaison, les galeries transversales, les galeries de sécurité, ainsi que l’équipement des centrales. Quantités approximatives: — Câbles: —— Câbles inox V4A 23'000 m, —— Câbles GFK 107'000 m, — Fixations: —— Fixations inox V4A verticales 26'000 pces, —- Fixations inox V4A horizontales 83'000 pces.

street: Kantonsstrasse 275


name: Arlette Ortis // Sandra Robyr,avenue de chamonix 3A, 1207 Genève, Suisse

name: Service de l'Urbanisme et des Bâtiments, à l'attention de Secrétariat,Case Postale 1257, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 423 62 41, Fax: 024 426 13 53, E-mail:

title: Mandats d'étude parallèles - Concept urbanistique et paysager pour le site "Les Parties"


name: SD Ingénierie Dénériaz & Pralongs Sion SA

name: Office fédéral des routes (OFROU) filiale de Thoune

title: N09 Saint-Maurice – BRIG, EP Martigny & Environs, Dossier MK Concept d’intervention. — Lot 240: domaine ouvrages (K): ouvrages sur les routes de débords.

description: L’appel d’offre pour mandat d’ingénieurs a pour objet l’élaboration du "Concept d’intervention MK, pour le domaine ouvrage (K): ouvrages sur les routes de débords" à établir dans le cadre du projet de maintenance "EP Martigny et environs". Le projet de maintenance "EP Martigny & environs" comprend: — L’autoroute N09, du km Strada 72.000 (pont sur la Dranse) au km Strada 92.265 (pont sur la Lizerne non compris), soit 20,265 km, — La route N21 du Grd-Saint-Bernard, du km Strada 0.000 (Echangeur de Martigny) au km 2.710 (portail du tunnel du Mont-Chemin), soit 2.710 km, — Les axes routiers des bretelles de jonctions, des transversales, des aires de repos, du centre Indivis et des routes de débord. Le projet est géré par l’OFROU, filiale de Thoune. Comme mentionné plus haut, cet appel d’offre s’inscrit dans la phase de projet "concept d’intervention MK" concernant le lot n° 240 – ouvrages (K): ouvrages sur les routes de débords, soit 12 ouvrages. Les autres ouvrages font partie des lots K suivants: lot 210: ponts sur l’axe N09 lot 220: ponceaux et PI sur les axes N09 et N21 lot 230: PS sur les axes N09 et N21. La base du projet du "concept d’intervention MK" est le dossier "concept global de maintenance EK – EP Martigny et environs", remis en annexe et téléchargeable sur le site: simap.ch. Le cahier des charges est défini dans le manuel technique K de l’OFROU, consultable et téléchargeable sur le site Internet de l’OFROU, à la page: http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/00518/index.html?lang=fr. Tous les éléments du projet devront être étudiés en fonction des tâches décrites en détail dans le "manuel technique K (Einleitung Fachhandbuch K, 22 001-00001)" inclu dans les documents de l’offre de mandat. Les prestations sont expliquées dans les documents "Ouvrages (K)" du dossier. MK: — 22 001-00001 manuel technique, — 22 001-1xxx Bauteile.zip, — 1202f surveillance et entretien des ouvrages d'art des routes nationales, — 20 001-00001 Einleitung Allgemein, — 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, — 20 001-00003 Allgemeine Projektierunsleitungen, — et autres. Les appels d’offre du domaine T/U Tracé & environnement sur le tronçon "EP Martigny et environs" sont décrits dans les lots n° 110 et 120. L’appel d’offre du domaine BSA des équipements d’exploitation et de sécurité du tronçon "EP Martigny et environs" est décrit dans le lot n° 310.

street: Uttigenstrasse 54

name: offre: EP Martigny & Environs lot 210 - MK K

street: Rue de Lausanne 15


name: Abwasserverband Morgental, Bleichestrasse 45, 9323 Steinach und Politische Gemeinde Steinach, Schulstrasse 5, 9323 Steinach

title: - Ableitung ARA Hofen - Bodensee, Teilprojekt 2, Abschnitt 2A, Teil KW bis ZHW und Bergerbach KW bis RU 0030 und Werkleitungen (Elektro, Wärme) Bereich Teilprojekt 2A

description: Leitungsbau: - Pfählung (Anzahl ca. 176 Stk., Pfahllänge Holz 16m, Betonaufsatz 4m) - Ortbeton ca. 515 m³ - Bewehrung ca. 36 t - Betonrohr DN 1400 mm, Länge ca. 190 m - Aushub fest ca. 850 m³ - Liefern und Einbringen KS II fest ca. 300 m³ - Einbau Aushubmaterial fest ca. 1550 m³ - Abtrag und Wiedereinbringen Humus, fest. ca. 440 m³ Wasserbau: - Aushub fest ca. 2050 m³ - Abtrag und Wiedereinbringen Rohboden ca. 440 m³ - Liefern und Einbringen Grobkies 32/50 ca. 100 m³ - Liefern und Einbringen Kies 0/200 ca. 395 m³ - Liefern und Einbringen Grobgeröll 100/200 ca. 190 m³ - Liefern und Einbringen Wasserbausteine ca. 605 t - Abtransport Aushubmaterial in Lager Unternehmer ca. 850 m³ Strassenbau: - Liefern und Einbringen KS I für Fundationsschicht ca. 640 m³ - Strasse und Fussweg chaussiert, Fläche ca. 1420 m² Werkleitungsbau: - Trasse Fernwärme 2x DN 280 mm, Länge ca. 315 m - Trasse EW / Kommunikation, 3 Rohre bis DN 150, Länge ca. 385 m (inkl. Lieferung und Verlegung Kabelschutzrohre)


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 11082 - Concorso per le opere da gessatore –intonaci interni occorrenti al nuovo stabile amministrativo 3 a Bellinzona.

description: Oggetto della gara d’appalto. Opere da gessatore –intonaci interni. Quantitativi principali: Intonaci edificio A ca. mq. 5600 Intonaci edificio B ca. mq. 750

eligibilityCriteria: Procedura. La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 12a CIAP).

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern

title: Neubau Fischpass Dreispitz Unterseen

description: Wasserhaltung mit Filterbrunnen 3 St Neubau Ufermauer Kleine Aare ca. 40 m1 Neubau Fischpass künstlich (Vertical Slot) 12 m1 Neubau Kontrollschacht in Ortbeton 1 St Neubau Fischpass natürlich 32 m1 Neubau Sitztreppen 30 m1

eligibilityCriteria: Eignungskriterien: Bonität der Firma Baubeginn / Bauende Kapazität der Firma Fachkompetenz und Erfahrung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Auftragsanalyse / Bauvorgang: 30
Auftragsspezifische Referenzen Bauunternehmung: 10
Schlüsselpersonal, pers. auftragsspezifische Referenzen: 10
Preis: 50
Auftragsanalyse / Bauvorgang: 30
Auftragsspezifische Referenzen Bauunternehmung: 10
Schlüsselpersonal, pers. auftragsspezifische Referenzen: 10


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: SOPRE – simulation, optimisation et planification des ressources.

street: Lindenhofstrasse 1, Worblaufen

Accenture AG

street: Fraumünsterstrasse 16


name: Bereich Bau und Betriebe,à l'attention de Heinz Ruchti, Kramgasse 3, 3506 Grosshöchstetten, Suisse, Téléphone: 031 710 21 10, Fax: 031 710 21 13, E-mail:

title: Beschaffung Kommunaltransporter mit Zubehör

description: Kommunaltransporter: Leistung mind. 100 kW, hydrostatische 4-Radlenkung ohne Einschränkung der Achslasten, hydrostatischer Fahrantrieb für stufenlose Fahrgeschwindigkeit von 0 bis 45 km/h mit permanentem Allradantrieb, hydraulische Federung, Nutzlast mind. 3.5 Tonnen

eligibilityCriteria: Erfüllung der Anforderungen gemäss detailliertem Produktebeschrieb


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Réception - 8ème étage, à l'attention de Sandra Bozon,Rue David Dufour 5 - Case Postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: Conservatoire populaire de musique - CFC 250 -Sanitaire

description: Transformation d'un immeuble du XIXe siècle pour restructuration du Conservatoire et de sa salle de concert. CFC 250 Sanitaire

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: c/o Porr Suisse AG,Seedorferstrasse 56, 6460 Altdorf, Suisse

title: N01, 080003, EP LEBI, EP Lenzburg - Birrfeld / prestations de construction (complément) - manque des positions selon analyse direction des travaux


name: Sogemat SA,chemin Edouard Tavan12 B, 1206 Genève, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Madame Séverine BARDEY,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Entretien de l'équipement des structures artificielles d'escalade des établissements de l'enseignement secondaire

description: Entretien de l'équipement des salles de gymnastique des collèges du Cycle d'orientation

description: Entretien de l'équipement des salles de gymnastique des établissements de l'enseignement postobligatoire

description: Entretien de l'équipement des salles de musculation des établissements de l'enseignement postobligatoire

title: Appel d'offres pour l'entretien des équipements des salles de sport et des structures artificielles d'escalade des établissements de l'enseignement secondaire

description: L'État de Genève représenté par la Centrale Commune d'Achats cherche un ou plusieurs prestataires pouvant contrôler et entretenir l’équipement des 110 salles de gymnastique, des 15 salles de musculation et des 11 structures artificielles d'escalade des établissements scolaires de l'enseignement secondaire.

eligibilityCriteria: Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel du soumissionnaire en matière d’assurances sociales obligatoires (AVS, AI, AC, APG, Lmat; LAA; LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de son entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations; 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (NB: prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); 3. Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire


name: ARGE Bahnhof Giswil; c/o Implenia Bau AG

name: zb Zentralbahn AG Infrastruktur - Asset Management

title: Umbau Bahnhof Giswil, Baumeister- und Gleisbauarbeiten


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI

title: Centre médical universitaire - CMU étape 5 lot 243.01 - eau surchauffée et vapeur.

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du Centre médical universitaire (CMU). Lot 243.01 - eau surchauffée et vapeur.

awardCriteriaDetails:
1 - Montant et crédibilité du prix::
2 - Références et expériences dans la réalisation d'installations d'eau surchauffée et vapeur::
3 - Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l’offre::
4 - Formation professionnelle::

street: adresse de livraison des offres selon dossier d’appels d’offre K2


name: Kantonale Feuerwehr,à l'attention de Kurt Steiner, Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 308 22 25, Fax: 044 308 22 85, E-mail:

title: 1 Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug (TLF) einer Feuerwehr

description: Lieferung eines Fahrgestells für ein TLF gemäss Pflichtenheft GVZ, Einfachkabine mit Rückwandfenster, 4 x 4, 15 - 16 t, Wandlerautomatik ohne Retarder, möglichst geringe Bauhöhe (Masse angeben). Zusätzlich zu offerieren: Fahrschulbremsventil mit Ein-/Ausschalter auf Beifahrerseite

eligibilityCriteria: Erfüllung des Pflichtenhefts GVZ und Ausfüllen der Selbstdeklaration (Fragebogen GVZ).

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Groupe technique H2 Hirschi énergie SA + Hurni SA

title: Ville de Lausanne. Rénovation de 3 bâtiments à Sauvabelin. Auberge du Lac de Sauvabelin, pinte à fromages et maison du garde.

description: Le mandat a pour objet rénovation de 3 bâtiments.

Techdata SA

street: Chemin des Roches 38

Schopfer + Niggli SA

street: Boulevard de Grancy 19A

street: chemin des Champs-Courbes 19

Vernet Hogge Architectes SA

street: Avenue de Tivoli 60


title: H19, Schluein - Rueun, Baulos 2, Belagsarbeiten

description: Abdichtungen PBD 175 m2; Ungebundenes Gemisch 0/45 3`000 m3; Abschlüsse aus Natursteinen 500 m; AC T 22 S 2`400 t; AC B 22 S 2`400 t; AC 8 S 860 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Service de renaturation des cours d'eau (DIM), à l'attention de Jenifer Schlup,Rue David-Dufour 1, Case postale 206, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 546 74 51

title: La Drize, renaturation et protection contre les crues à Grand-Cour

description: Construction d'un ouvrage de surverse en béton armé sous la route, reprofilage des berges, travaux en rivière, divers ouvrages de maçonnerie et de serrurerie.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe

title: KVA Winterthur; Ersatz Verbrennungslinie 1; LO –Logistik

description: BKP 213 Montagebau in Stahl (Etappe 3) - Konstruktionsstahl: ca. 90 to. / - Trapezbleche: ca. 900m2 / - Blech-Verschalungen ca. 1’100m2 / - Korrosionsschutz


name: Republic of Latvia State Environmental Service

title: Prequalification; Remediation of historically polluted areas – in Sarkandaugava (port of Riga)

description: Subject of procurement is performance of planning and remediation works of historically polluted areas in the territory of Sarkandaugava in Riga. Territory of Sarkandaugava is polluted with dangerous waste – waste of oil products and their side products. Dangerous waste is in a form of floating layer and also as a combined/sorbed fraction in soil/ground. Detailed specifications will be described in the tender Second part documentation.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Will be described in the tender Second part documentation.:
Will be described in the tender Second part documentation.:


title: Traversée du Landeron

description: Surface du chantier : 8'000 m2. Remplacement des couches d'enrobé par 3 nouvelles couches: base ACT 22S, 70 mm, liaison ACB 16S, 45 mm et roulement ACMR 8 25 mm. Remplacement de bordures calcaire par des bordures béton sur 170 m env. Remplacement d'un caniveau par un caniveau/bordure sur env. 150 m.

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis