title: 3e correction du Rhône - Mesures anticipées du PA-R3 - Secteur d'Aproz - Avant-Projet/Dossier d'enquête/Dossier d'exécution/DLT/SER

description: Ingenieurauftrag zur Erarbeitung des Vorprojekts, des Auflage- und Ausführungsprojekts, für die örtliche Bauleitung und die Umweltbaubegleitung (SIA , Leistungen 4.1.31 bis 4.1.5).

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Betrag des Angebots: 40
Technische Aspekte: 30
Referenzen der PROGE und deren Mitglieder: 20
Organisation und Zusammensetzung der PROGE: 10
Betrag des Angebots: 40
Technische Aspekte: 30
Referenzen der PROGE und deren Mitglieder: 20
Organisation und Zusammensetzung der PROGE: 10


scheme: CPV

title: A16 - Section 2b - Tunnel de Montaigre - Lot 4.4 : ventilation tunnel (VEN)

documentType: tenderNotice

description: Ce projet traite la réalisation de l’installation de ventilation du Tunnel du Bois de Montaigre sur la route transjurane A16. Le lot comprend la fourniture des équipements, les travaux de construction, la programmation, les tests en usine, le transport, le montage sur site des équipements, la pose des câbles en GAT et dans l’espace trafic, le calibrage et la mise en service. Les principaux quantitatifs sont les suivants : • 16 ventilateurs de jet • 6 détecteurs de fumée froide et de température • 6 appareils de mesure de l’opacité • 6 appareils de mesure de la vitesse de l’air • 6 coffrets en GAT • 16 boîtes de dérivation • 6’500m de câble électrique de section 1.5mm2 à 2.5mm2 • 7’500m de câble électrique de section 10mm2 à 95mm2 L'installation VEN est une installation de sécurité de type actif, qui émet et reçoit des données. Elle s'occupe du fonctionnement et du pilotage des équipements de ventilation. La fonction de l’installation est d’assurer la commande des ventilateurs en fonction des événements internes (valeurs de mesure de l’opacité, vitesse de l’air et détection de fumée) et externes (interdomaines avec autres installations ou ordres des opérateurs). L’installation sera réalisée suivant les directives et normes en vigueur ainsi que les documents de normalisation du canton du Jura.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'adjudication des marchées publics

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

Service des ponts et chaussées

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Stiftung Martinsheim Visp Gewerbestrasse 7

documentType: awardNotice

title: 016 Sanitäranlagen

description: Erweiterungsbau Martinsheim Visp: Erweiterung Zimmertrakt / Ergänzung Infrastruktur Bestand.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Secrétariat général du département de la sécurité et de l'environnement (SG-DSE)

title: Réalisation des cartes de dangers naturels du lot 12 Jura - Orbe.

description: Prestations pluridisciplinaires dans les domaines de l'hydrologie, de l'hydraulique et de la géologie pour la réalisation des cartes de dangers naturels sur le territoire du lot 12 pour un montant estimé à 180 000 CHF.Dangers naturels pris en compte dans le projet:— dangers hydrologiques: inondation par les crues, laves torrentielles,— dangers géologiques: glissements de terrain permanents, glissements de terrain spontanés, coulées de terre, chutes de pierres et de blocs, éboulements, écroulements, affaissements, tassements par retrait.Réalisation des études et des cartes conformément au cahier des charges générique du projet CDN-VD: analyse détaillée des processus sur des périmètres prédéterminés, élaboration des cartes et des géodonnées en vue de leur intégration dans un système de gestion des informations géographiques.La méthodologie retenue est fondée sur l'analyse multi-dangers appliquée à l'ensemble d'un bassin versant. Le mandat inclut la collecte des documents de base du projet, la mise à jour du cadastre des évènements, l'établissement de la carte des phénomènes, une vérification ciblée des cartes indicatives de dangers existantes, l'identification des scénarios, l'établissement des cartes d'intensité, l'établissement des cartes de dangers naturels selon la typologie usuelle, la mise en évidence des points faibles et des zones de conflits majeurs entre danger et occupation du sol, l'énoncé des priorités, sur la base d'une analyse sommaire des risques et l'élaboration des rapports intermédiaires et finaux.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: place du Château 1

SD Ingénierie Lausanne SA

street: Place Chauderon 3


name: Amt für Industrielle Betriebe Basel-Landschaft

title: Mischwasserbecken und Unterbau Betriebsgebäude Tierpark, Austrasse, Reinach, Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten: - Schalung 1'600 m2 - Beton 340 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Referenzen des Anbietenden / ARGE: 20
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonal: 20
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Referenzen des Anbietenden / ARGE: 20
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonal: 20


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Muséum d'histoire naturelle (1030TI) Faux-plafonds

description: Travaux de Faux-Plafonds. Estimation : CHF 325'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Nettoyage à fond des locaux.

description: Entretien annuel des bâtiments.

title: Site collège Calvin.

description: Nettoyage des sols souples, durs et textiles, nettoyage des mobiliers, des équipements et des ascenseurs, nettoyage des installations sanitaires, nettoyage des vitres, gestion des déchets remplacement des tubes néons et des ampoules fixes.

Service travaux et entretien

street: cf. dossier d'appel d'offre K2


name: Hirt Informatik AG,Farbhofstrasse 21, 8048 Zürich, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, à l'attention de Immo Noack,Stampfenbachstrasse 69, 8092 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 632 34 96, Fax: +41 44 632 12 17,, E-mail:

title: Upgrade RVA to Strongbox

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Doppelspurausbau Zollhaus - Giswil Gleis- und Tiefbauarbeiten


title: Gestion immobilière commerciale, affaires isolées FM ouest.

description: Le soumissionnaire soutient Armasuisse Immobilier pour la gestion commerciale d'immeubles. Les prestations comportent une vaste palette de tâches (détails: voir la partie B de la documentation pour l'appel d'offres). Le mandant se réserve le droit de confier des travaux à plusieurs mandataires.

awardCriteriaDetails:
Z1: Qualification des personnes-clés (formation, expérience professionnelle, 2 projets de référence, connaissances linguistiques):
Z2: Prix offert:
Z3: Analyse du mandat, risques et chances du mandat, facteurs critiques de succès:
Z4: Qualité du dossier de présentation de l'offre:
Z5: Présentation par les personnes-clés:

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


name: Persdonalamt der Stadt Thun,à l'attention de Paul Barbey, Hofstettenstrasse 12, 3602 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 82 55, E-mail:

title: UVG-Versicherung für Verwaltungspersonal

description: Erneuerung der Unfallversicherung nach dem UVG-Gesetz für das Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung Thun, ca. 480 Versicherte

eligibilityCriteria: Zugelassen sind nur Anbieter, welche über die Zulassung zum Geschäftsbetrieb von Unfallversicherungen nach VAG verfügen. Broker/Makler sind zur Ausschreibung nicht zugelassen. Unternehmervarianten und Teilangebote sind nicht zugelassen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisgünstigstes Angebot: 70
Prämiengarantie: 15
Qualität im Schaden-Controlling und-Reporting: 5
Erfahrungen im Personenversicherungsbereich: 5
Option um Vertragsverlängerung nach Ablauf: 5
Preisgünstigstes Angebot: 70
Prämiengarantie: 15
Qualität im Schaden-Controlling und-Reporting: 5
Erfahrungen im Personenversicherungsbereich: 5
Option um Vertragsverlängerung nach Ablauf: 5


title: Sanierung Freibad BKP 242 Badewasserwärmung

description: Neue Badewassererwärmung mittels elektr. Wärmepumpe und Pufferspeicher für Freibad, Niedertemepratur-Fernwärmeleitung zur Nutzung Abwärme ARA Brauchwasser

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Kosten: keine


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Neue KVA Bern Forsthaus, BKP 247 MSRL HLK-Anlagen

description: Für die bereits vergebenen, umfangreichen HLK-Anlagen muss die Regulierung MSR geliefert werden. Es sind sämtliche Ebenen von der Feldgeräteebene über die Automatisierungsebene bis und mit einer HLK-Managementebene ohne Alarmierung zu liefern. Mit Ausnahme der Brandschutzklappen und der Volumenstromregler sind sämtliche Feldapparate zu liefern, insbesondere auch die Frequenzumformer. Die Anbindung an das übergeordnete Prozessleitsystem, von dem aus auch die Alarmierung etc. erfolgt, erfolgt über einen OPC-Server. Zu liefern und installieren sind auch sämtliche Schaltgerätekombinationen. Es handelt sich um rund 70 HLK-Anlagen mit einem Lüftungsanteil von ca. 80 bis 90%. Bei den Lüftungsanlagen in den grossen Hallen handelt es sich um zahlreiche Einzelventilatoren mit einer grossen Luftmenge (Luftvolumenstrom 20‘000 bis 50‘000 m³/h), die im Verband auf vorgegebenen Druck- und Temperaturverhältnisse geregelt werden müssen. Für die Arbeiten müssen die bestehenden Ausführungsvorschriften des Prozesses und das Kraftwerkkennzeichnungssystem KKS übernommen werden (Komponentenbezeichnungen, Elektroschemata).

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien a) Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters:: 60
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
b) Referenzen:: 25
Mit je minimal 1, maximal 3 Referenzobjekten ist die Erfahrung in der Ausführung der ausgeschriebenen Tätigkeiten nachzuweisen. Die Referenzen dürfen nicht älter als 3 Jahre sein::
- Industriebau mit grossen Einzelventilatoren, die zusammen reguliert werden müssen (Ventilatoren > 20‘000 m³/h).:
- Belüftung grosser Maschinenhallen:
5.0 = sehr gute und nachvollziehbare Referenzen, zudem sehr gut dokumentiert.:
4.0 = gute nachvollziehbare Referenzen, gut dokumentiert.:
3.0 = genügende Referenzen, genügend dokumentiert.:
2.0 = ungenügende nicht nachvollziehbare Referenzen, ungenügend dokumentiert.:
1.0 = schlechte Angaben:
0.0 = keine Angaben:
c) Schlüsselpersonen:: 15
(gleichwertige:
5.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, alle in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung mehrheitlich sehr gut, einzelne gut.:
4.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, alle in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung mehrheitlich gut.:
3.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, einzelne in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung sehr gut.:
2.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, mehrheitlich nicht in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung genügend.:
1.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, alle nicht in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung ungenügend.:
0.0 = keine Angaben:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
a) Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters:: 60
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
b) Referenzen:: 25
Mit je minimal 1, maximal 3 Referenzobjekten ist die Erfahrung in der Ausführung der ausgeschriebenen Tätigkeiten nachzuweisen. Die Referenzen dürfen nicht älter als 3 Jahre sein::
- Industriebau mit grossen Einzelventilatoren, die zusammen reguliert werden müssen (Ventilatoren > 20‘000 m³/h).:
- Belüftung grosser Maschinenhallen:
5.0 = sehr gute und nachvollziehbare Referenzen, zudem sehr gut dokumentiert.:
4.0 = gute nachvollziehbare Referenzen, gut dokumentiert.:
3.0 = genügende Referenzen, genügend dokumentiert.:
2.0 = ungenügende nicht nachvollziehbare Referenzen, ungenügend dokumentiert.:
1.0 = schlechte Angaben:
0.0 = keine Angaben:
c) Schlüsselpersonen:: 15
(gleichwertige:
5.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, alle in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung mehrheitlich sehr gut, einzelne gut.:
4.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, alle in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung mehrheitlich gut.:
3.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, einzelne in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung sehr gut.:
2.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, mehrheitlich nicht in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung genügend.:
1.0 = mehrere Angaben mit Ausbildung + Berufserfahrung, alle nicht in auftragsspezifischem Tätigkeitsfeld. Beurteilung ungenügend.:
0.0 = keine Angaben:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


name: Gemeindeverwaltung Walchwil/Kath. Kirchgemeinde Walchwil

title: Baumeister, Baugrube und Fundation

description: NPK 102, 113 Baustelleneinrichtung, Baumeisteraushub NPK 114 Gerüste NPK 121 Sichern und Unterfangen NPK 132 Bohren und Trennen von Beton NPK 161 Wasserhaltung NPK 162 Baugrubenabschlüsse NPK 171 Pfähle, 900 mm / 208 Stk. NPK 211 Baugrubenaushub, 20'000 m3 NPK 241 Stahlbeton, 4'600 m3 / 400 t NPK 237 Kanalisation NPK 314 Maurerarbeiten

eligibilityCriteria: CHF 50.00 30 Tage


title: Axe fort de trolleybus Pully-Paudex-Lutry (PP7).

description: Le présent appel d’offres, à montant total plafonné, concerne un mandat en groupement pluridisciplinaire de mandataires constitué de l'ingénieur civil, de l’urbaniste, du paysagiste, des ingénieurs CVSE, du géotechnicien, du géomètre, des ingénieurs environnement et des ingénieurs trafic pour les études relatives au projet partiel d'aménagement PP7 des axes forts de transports publics urbains de l’agglomération lausannoise.

Service des approvisionnements

street: Chemin du Closel 15


title: Erweiterung D+W Glisergrund: Depot West, An-und Umbau Pendelzugremise, BKP 23 Elektroanlagen

description: Hauptleistungen Elektroanlagen BKP231 Anpassungen und Erweiterungen der bestehenden Unterverteilungen BKP232.2 Fundamenterder, Bahnerder, Potentialausgleich, Blitzschutz BKP232.3 Anpassen und Erweitern der bestehenden Gitterbahnen BKP232.5/6 Allgemeine Licht- und Kraftinstallationen BKP233 L+M+A von Beleuchtungskörpern (Rechteckstrahler, Leuchtenschiene) BKP236 EDV- Anschlüsse, Brandmeldeanlage BKP237 Gebäudeautomation mittels EIB/KNX Erweiterung BKP238 Bauprovisorien

eligibilityCriteria: 30.09.2011 Kosten: Keine


name: Centre des Technologies de l'Information (CTI)

title: Acquisition du futur système informatique de suivi et facturation des traitements médico-psychologiques de l'Office médico-pédagogique (OMP)

documentType: cancellationDetails

description: L'objet du marché consiste en l'acquisition d’une solution logicielle existante permettant de satisfaire aux besoins métier relatifs au suivi et à la facturation des traitements médico-psychologiques de l'Office médico-pédagogique (OMP). Les traitements médico-psychologiques de l'OMP s'adressent aux enfants et aux adolescents présentant des troubles d'apprentissage, des troubles psychologiques, des défauts de langage, des affections nerveuses, sensorielles ou motrices. Des consultations peuvent être sollicitées par les parents et/ou par les adolescents. Après évaluation et diagnostic, les spécialistes donnent un avis et, si nécessaire, proposent un traitement: psychothérapie, logopédie, psychomotricité. L’offre de solution devra comprendre : a)Un logiciel existant répondant aux exigences décrites dans le cahier des charges et ses annexes, concernant notamment: - le suivi et la planification des traitements individuels ou de groupe, - la gestion d'un agenda (au niveau dossier, groupe, collaborateur, unité de consultation, office), - la gestion des garants financiers - la génération automatique des prestations sur la base de la confirmation des séances planifiées, -le relevé des activités des thérapeutes hors séances planifiées et hors traitements, - la facturation automatique des traitements (facturation Tarmed et autres), - la génération automatique des courriers, demandes et rapports, sur la base de modèles, - la numérisation et l'ajout de pièces attachées au dossier, - les listes de gestion nécessaires au suivi opérationnel des activités, - les analyses statistiques à usage de l'OMP ou de l'OFS; b)Les traitements de communication des données nécessaire à la synchronisation des traitements avec d’autres systèmes d’information internes à l'Etat de Genève, notamment avec la Base de données scolaires (nBDS), la Comptabilité financière intégrée de l’Etat (CFI), le système d'information des ressources humaines (SIRH), le système de gestion de la sécurité IAM de l'Etat de Genève (GINA); c)Les modalités de reprise et la reprise des données existantes; d)Un système d'aide et de formation en ligne facilitant ainsi la polyvalence et la mobilité des collaborateurs-trices; e)La formation d’utilisateurs-clés ainsi que du personnel technique d’exploitation du CTI. Le détail des fonctionnalités et exigences techniques figure dans le cahier des charges et ses annexes, documents qui seuls font foi.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Rue de Zürich 40 (M107TI) Architecte.

description: Attribution d'un mandat d'architecte comprenant les phases étude du projet, appel d'offres et réalisation.Montant des travaux de construction estimés à HT CHF 3 030 000.Montant estimé des prestations: CHF 381 000.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Fourniture de transformateurs de distribution MT/BT à huile de 630 et 1’000 kVA.

description: Transformateurs de distribution MT/BT à huile de 630 et 1’000 kVA.

Logistique/achats

street: Chemin du Château-Bloch 2, case postale 2777

Rauscher & Stoecklin

street: Reuslistraße 32


name: Baukostenplanung Ernst AG,à l'attention de Bernhard Covantes, Thunstrasse 7, Postfach 13, 3000 Bern 6, Suisse, E-mail:

title: Baugrubenabschlüsse / Wasserhaltung

description: Erstellung zweier Neubauten: - Wohnheim (Hauptbau): Grundfläche 43.95 x 18.70 m / Gebäudehöhe max. 10.00 m. - Pavillon: Grundfläche 11.65 x 9.00 m / Gebäudehöhe ca 4.20 m. Umbau des bestehenden Schulhauses: - Umbau Schulhaus: Grundlfäche unverändert / Liftanbau 2.33 x 2.10 m / Höhe ca. 11.70 m Massivbauweise in Beton- und Mauerwerkskonstruktion, Fassaden im Wohnheim in Aussenisolation, Pavillon in Sichtbeton, Flachdächer extensiv begrünt. Schulhaus unverändert. Autoabstellplätze in Sickerasphalt. Vorplatz in Asphalt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen.


name: AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau

description: Die Gefahrenkartierung Naturgefahren Mittleres Tösstal umfasst die Gefahrenkartierung für die Hauptprozesse Hochwasser und Massenbewegungen für die Gemeinden Kyburg, Russikon, Schlatt, Turbenthal, Weisslingen, Wila, Wildberg und Zell (ZH). Für die Gemeinde Wila liegt bereits eine Gefahrenkarte vor. Diese ist bezüglich veränderter Hochwassergefährdungen zu überprüfen und flächendeckend zu revidieren. Der Leistungsumfang ist im Pflichtenheft 2011 für Hochwasser und Massenbewegungen und in den zugehörigen Beilagen beschrieben. Im Projektgebiet ist voraussichtlich für verschiedene Gebiete eine 2D-Modellierung mittels Strömungsmodell notwendig. Als Basis für die Offertstellung dienen die in der Beilage Untersuchungsperimeter bezeichneten Flächen. Die Untersuchung der Hinweisprozesse sowie der Szenarien erfordern u.a. aufgrund der topographischen Gegebenheiten in verschiedenen Tobelgebieten geologische Fachkenntnisse. Die Arbeiten können voraussichtlich Ende Februar 2012 gestartet werden. Die eigentliche Projektbearbeitung bis zur Präsentation der Ergebnisse hat innerhalb von 18 Monaten zu erfolgen.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N13 EP06/07 Parkplatz Hinterrhein–Cassanawald Süd, BHU/OBL und EK.

description: La section de la N 13, aire de stationnement Hinterrhein – Cassanawald Sud, km 51.00–53.60 a été ouverte au trafic en 1967, en même temps que le tunnel du Petit Saint-Bernard. Cet ouvrage a été fortement dégradé par l’accroissement du volume de trafic, l’utilisation de sel d’épandage et le processus de vieillissement ordinaire. Les ouvrages d’art et la chaussée doivent désormais faire l’objet d’un assainissement. Certaines installations ne répondent plus aux exigences actuelles, surtout en matière de largeur de la chaussée et de guidage du trafic.Il est prévu d’effectuer une rénovation complète sur la section d’une longueur d’env. 3 km.La rénovation complète est subdivisée en 2 sous-projets: - partie 1, N13 EP06 aire de stationnement – Hinterrhein Nord - partie 2, N13 EP07 Hinterrhein Nord – Cassanawald Sud.Le présent appel d’offres couvre les 2 sous-projets, mais avec des mandats différents: partie 1: assistance à la maîtrise d’ouvrage AMO (à partir du niveau MK) et direction générale des travaux DGT, partie 2: assistance à la maîtrise d’ouvrage AMO, direction générale des travaux DGT et étude de projets pour le concept d’entretien CGE.

awardCriteriaDetails:
1. Analyse des tâches et procedure prevue,:
subdivisé en:
-Analyse des tâches selon le point 2.3.2.1 (20 %):
-Opportunité de l'organisation du projet selon 2.3.2.3 (10 %).:
2. Compétences spécifiques et références de l'entreprise,:
subdivisé en:
-Assistance à la maîtrise d’ouvrage AMO (7 %):
-Direction générale des travaux DGT (6 %):
-Concept global d’entretien CGE (7 %).:
3. Compétences spécifiques et références des personnes clé:
subdivisé en:
-AMO / chef de projet CGE (10 %):
-AMO / adjoint/chef de projet adjoint, CGE (5 %):
-Directeur général des travaux (7 %):
-Spécialiste ouvrages d’art (construction de ponts) (4 %):
-Spécialiste chaussée (4 %).:
4. Prix:
Evaluation du prix::
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas.:
Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 points.:
Notation des autres critères de qualité:
Les autres critères sont arrondis à des chiffres entiers et évalués selon le barème suivant::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Lors de la multiplication avec la pondération du critère/sous-critère, pour le critère du prix on tient compte:
des centièmes, pour les autres critères on tient compte des décimales.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

Pöyry Infra AG Graubünden

street: Gäuggelistrasse 16


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Hebel Schulhaus, Gesamtsanierung, Umbau Aula, BKP 221.0 Fenster aus Holz

description: Im Zuge der Gebäudehüllensanierung werden alle Fenster durch neue Holzfenster mit einer 3-fach-Isolierverglasung ersetzt. Die Herausforderung der Fensterplanung besteht darin, in der Ausbildung der Rahmendimensionierung und aller Details trotz heutiger technischer Anforderungen, wie z.B. dem Einbau einer 3-fach-Isolierverglasung, dem Originalzustand möglichst nahe zu kommen. Aus diesem Grund stellen die Zeichnungen des vorliegenden Dossiers eine Bestandsaufnahme der Fensterdimensionen dar, in die lediglich die Dimension der zu erwartenden Glasstärke eingearbeitet wurde. Dies betrifft auch die detaillierte Darstellung sämtlicher Anschlusspunkte. Sie beschreiben den Bestand und bilden die Arbeitsgrundlage für möglichst originalgetreue Dimensionierungs- und Detailvorschläge nach heutigem Stand der Technik.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Originaltreue der neuen Fenster gegenüber Bestand: 60
Angebotspreis: 40
Originaltreue der neuen Fenster gegenüber Bestand: 60
Angebotspreis: 40


name: Aéroport de Bâle-Mulhouse - établissement public franco-suisse

title: Réseau vocal fixe (service Provider - Suisse et Allemagne).

description: Prestations de services de télécommunications d’accès au réseau vocal fixe en Suisse et en Allemagne pour une durée de 24 mois, le marché est reconductible 2 fois par période de 12 mois.

procurementMethod: direct

street: Postfach 142


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - réception

title: Palais de justice pénale "restructuration bât. F" - CFC 339.3 surveillance de site.

description: Restructuration d'un bâtiment faisant partie du Palais de justice pénale protégé par le service des monuments et sites.CFC 339.3 surveillance du site.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: cf dossier d'appel d'offre K2


name: Staatssekretariat für Wirtschaft Direktion für Wirtschaftspolitik

title: Länderstudien zu den Erfahrungen im Bereich Strommarktliberalisierung; Effizienzsteigerung durch verbesserte Angebotsorientierung der Nachfrage

description: Ziel der Studie: Die Untersuchung soll sich auf Lehren aus der volkswirtschaftlichen Theorie sowie auf die Erfahrungen der Strommarktliberalisierung in anderen Ländern stützen. Anhand geeigneter Länderbeispiele ist darzustellen, ob Fortschritte bei der Transmission der Grosshandelspreise bis zum Endverbraucher aufgrund des regulatorischen Umfelds die Nachfrage elastischer machen und welche Effizienzgewinne dabei für den Stromsektor entstehen. Daraus sind Empfehlungen für die Schweiz abzuleiten. Konkrete Fragestellungen: • Wie wirkten sich regulatorische Rahmenbedingungen und insbesondere die Strommarkt-liberalisierungen anderer Länder auf die Preisgestaltung auf ihren Endkundenmärkten aus? Anlehnung der Detail- an die Grosshandelspreise? • Welche Kostensenkungspotentiale können aufgrund der daraus verbesserten Markteffi-zienz realisiert werden? Welche Folgerungen ergeben sich daraus für die Versorgungssi-cherheit und Innovationsanreize, insb. hinsichtlich smart meters? • Welche Lehren lassen sich daraus für den bevorstehenden Liberalisierungsprozess und die neue Energiestrategie 2050 in der Schweiz ableiten?


name: Clean Line GmbH,Aarauerstasse 112, 5200 Brugg, Suisse

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Kurt Braun,Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 52, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: Le donneur d’ordre a l’intention de donner en régie les prestations de nettoyage suivantes: nettoyages de base et nettoyages spéciaux, nettoyages spontanés et nettoyages d’urgence sur appel.

description: Stundeneinkauf auf Regie inkl. allen Nebenkosten wie Verbrauchsmaterial, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge als Einzelauftrag abgerechnet nach Aufwand (Stundenrapport). Vertragsdauer über drei Jahre mit Option auf Verlängerung.


name: Furrer+Frey SA,Thunstrasse 35 - CP 182, 3000 Berne 6, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Passerelle Sécheron-Nations


name: Gemeinde Meilen, Bauabteilung, Bahnhofstrasse 35, 8706 Meilen

title: 10.06 Sanierung Kanalisation, Werkleitungen und Bergstrasse Meilen

description: Belagsneubau Strasse (Binder- und Deckschicht) ca. 6'600 m2, Trottoir (Deckschicht) ca. 2'300 m2, Beläge ca. 3'200 t, Ersatz von ca. 40 Schachtdeckeln, Ersatz von ca. 45 Schlammsammlerabdeckungen, ca. 20 neue Kontrollschächte, Randabschlüsse total ca. 1'040 m, Aushub fest total ca. 6'440 m3 (inkl. Fels-, Beton- und Belagsabbruch, Belagsfräsmaterial), Transporte lose total ca. 8'800 m3 (inkl. Fels-, Beton- und Belagsabbruch, Belagsfräsmaterial), Materiallieferungen lose total ca. 5'100 m3 (Kiessande, Beton, exkl. Beläge), PP Rohre NW 500 mm bis 630 mm total ca. 555 m, PP Rohre NW 125 mm bis 315 mm total ca. 300 m, Kabelschutzrohre für EW-Trasse total ca. 3'100 m

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung


title: Hochspannungskabel 110-kV: L334 110-kV-Ltg. Eglisau – Wilchingen; L345 110-kV-Ltg. Eglisau - Rafz

description: Liefern, Verlegen , Montieren und Prüfen von Hochspannungskabeln, Garnituren und Zubehör (110-kV Freiluft- und 110-kV Innenraum- Endverschlüsse) mit folgenden Eckdaten: Totale Kabellänge: ca. 5.30 km (Los 1: 2.0 km; Los 2: 3.3 km) Nennspannung: 110/64 kV max. zul. Betriebsspannung: 123 kV Isoliermaterial: XLPE Leiterquerschnitt: 500 mm2 Kupfer verseilt Stosshaltespannung: 550 kV max. zul. Kurzschlussstrom: 40 kA / 1 s max. zul. Mantelkurzschlussstrom: 18 kA / 1s

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Aéroport international de Genève, direction infrastructure et planification

title: Nouvelle sortie rapide Charlie_2.

description: Mandat d'ingénieur civil pour: Conception d’une voie de sortie rapide pour avions de catégorie F, conception des accotements de voie de circulation pour avions catégorie E, concept d’évacuation des eaux claires pour cette infrastructure, incorporés techniques balisages lumineux, soit balisage axial de voie de circulation (TCL), balisages des points d’attente Cat. I et Cat. II/III (TSB), feux d’indication de sortie rapide (RETIL), feux de bord de voie de circulation (TEL), panneaux de signalisation, détecteurs de passage.Infrastructures génie civil pour l’alimentation électrique des balisages lumineux de la voie de circulation, décrites ci-dessous.Analyse des solutions techniques compte tenu des contraintes de travail en zone aéroportuaire.

awardCriteriaDetails:
Compétence et références du candidat:
Qualité économique de l'offre financière:
Qualité technique de l'offre:
Qualité du dossier:

street: case postale 100

Solfor SA et SD Ingénierie SA

street: 15 rue du Pré de la Fontaine


name: Gebäudetechnik,à l'attention de Walter Kirchhofer, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 30 03

title: Anbau und Umbau Bezirksgericht Bülach

description: BKP 233-01 Lieferung von Leuchten und Lampen


title: Appel d'offres de monitorage patient.

description: L'appel d'offres comprend la fourniture de moniteurs de surveillance patient ainsi que la fourniture de centrale de surveillance.

Hôpital Fribourgeois

street: Chemin des Pensionnats 2-6 — case postale


name: Planification directrice localisée et mise en oeuvre des grands projets (PDLGP)

title: Assistance conduite interfaces CEVA.

description: La description détaillée des tâches figure dans le cahier des charges "interfaces CEVA", mission d'assistance à maitrise d'ouvrage - structuration, coordination et management de projets - mai 2011.

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
Références de missions d'AMO sur des opérations complexes et/ou similaires:
Note méthodologique et compréhension de la mission:
Le coût de la mission et sa description au regard de la méthode proposée et des moyens engagés:

street: 5 rue David Dufour, CP 224


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

description: Chaque lot correspond à une unité de soins. Les 4 lots seront successivement mis en chantier, tenant compte d'une période de transition de 1 mois.

title: Bellelay, Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland: mesures d'hygiènes et sécurité, CFC 281

description: CFC 281 revêtement de sol caoutchouc Les travaux porteront sur : - le remplacement du revêtement de sol dans les chambres, les locaux et couloirs des unités de soins.

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les soumissionnaires vivant à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse. visite sur place: 15.03.2011, Bellelay, SPJBB, réception principale, heures 13.30 Autres conditions de participation: Participation à la visite de chantier obligatoire


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Neue KVA Bern Forsthaus, BKP 221.32 Fenster aus Stahl Los 3 Prozessgebäude

description: BKP 221.32 Fenster aus Stahl Los 3 Prozessgebäude Liefern und montieren von unisolierten Stahlfenstern aus Profilstahlrohren und Sonderblechprofilen. Füllung mit Festverglasung, Fensterflügel und Lüftungsgitter. Vorgelagerte Aluminium-Lochbleche mit Konsolen und durchlaufenden Aluminium-Winkel-Profilen an Fenster befestigt. Fensterkonstruktion an Betonelemente verschraubt und mit Dichtfugen abgeschlossen. Anzahl Stück ca. 188

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen (Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.): 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen (Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.): 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne

title: 10272 / Definitiver Kreisel Hard

description: Der am heutigen Standort liegende provisorische Kreisel wird saniert und definitiv ausgebaut mit einen definitiven Kreisel (Durchmesser 36 m, Fahrstreifenbreite 8 m). Die vier Zufahrten werden umgebaut. Im Kreiselbereich ist ein komplett neuer Strassenoberbau, bei den Zufahrten der Bern- Zürichstrasse ist ein Belagsersatz (Trag-, Binder- und Deckschicht) und bei den Zufahrten der Aarwangenstrasse ist ein Teilersatz (Binder- und Deckschicht) vorgesehen. Damit das hohe Verkehrsaufkommen bewältigt werden kann, ist vorgängig ein provisorischer Kreisel nordwestlich des Neubaus zu erstellen. Die Arbeiten erfolgen unter Verkehr.

eligibilityCriteria: _Der Anbieter hat min. 3 vergleichbare Referenzobjekte in den vergangenen 5 Jahren realisiert. (min. 500'000.-- Bausumme) _nachvollziehbahres Bauprogramm _kurze Bauzeit (Ziel alles im Jahre 2011, mindestens Phase 1 und 2 im Jahr 2011) _Die Arbeiten werden unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Kreditfreigabe und des Planerlasses ausgeschrieben. Werden Kredite gekürzt, verschoben oder gestrichen hat der Anbieter keinen Anspruch auf Schadenersatz.


name: CANOVA + associés Sàrl, à l'attention de Daniel Canova,1, route de la Pâle (case postale 127), 1026 Denges, Suisse, Téléphone: 021 961 29 18, Fax: 021 961 29 20, E-mail:

title: Appel d'offres en procédure ouverte - contrat LPP des employés de la commune

description: Application de la LPP au personnel communal Gestion complète de l'affiliation de assurés, employés de la commune Support actif aux RH

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Wasserversorgung Region Thun AG WARET AG, c/o NetZulg AG,à l'attention de Anton Pieren, Bernstrasse 138, Pf 112, 3613 Steffisburg, Suisse, Téléphone: 033 439 42 42, Fax: 033 439 42 40, E-mail:

title: Horizontalfilterbrunnen Amerikaegge

description: Bau des Zentralschachtes und der Horizontalfilterstränge

eligibilityCriteria: obilgatorische Begehung am 15. Juni 2011. Treffpunkt :11.00 Uhr, NetZulg AG, Bernstrasse 138, 3613 Steffisburg.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Fachliche Erfahrung: 30
Schlüsselpersonal: 20
Bauvorhaben und Terminprogramm: 10
Preis: 40
Fachliche Erfahrung: 30
Schlüsselpersonal: 20
Bauvorhaben und Terminprogramm: 10


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Office des bâtiments,Selon dossier d'appel d'offres k2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Rénovation du CO de Budé - Désamiantage

description: Travaux de désamiantage dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Ausbau Laborräume EG, BKP 232-01 Elektroanlagen

description: BKP 230 Elektroanlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Berg, Bahnunterführung Kehlhof

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten Querverbindung Kreuzlingerstrasse - Bergstrasse, L = 320 m Korrektion Bergstrasse, L = 400 m (mit Betonkreisel) Verlegungen Schmutz- und Meteorwasserleitungen


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Serviette en papier.

description: Contrat-cadre d'une durée de 4 ans (de 2012 à 2015 incluse), avec option de prolongation de 4 ans (au maximum), pour l'achat prévu d'environ 9 000 000 de serviettes en papier par année.

street: Wankdorfstraße 2

Weita AG

street: Fabrikmattenweg 4


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

description: Wahrnehmung von Aufgaben bei der Erarbeitung des Organisationshandbuches und der Organisationsvorschriften über den Leistungszeitraum 1. Quartal 2012 – 2. Quartal 2013 in einem Umfang von total 1‘520 Stunden in der Grundleistung, verteilt auf 1 Seniorprofil (608 Stunden), 1 Professionalprofil (608 Stunden) und 1 Assistentenprofil (304 Stunden)

description: Wahrnehmung von Aufgaben in der Vereinheitlichung der Registraturpläne des EDA über den Leistungszeitraum 1. Quartal 2012 – 2. Quartal 2013 in einem Umfang von total 2‘940 Stunden in der Grundleistung, verteilt auf 1 Seniorprofil (588 Stunden), 1 Professionalprofil (1‘323 Stunden) und 1 Assistentenprofil (1‘029 Stunden) sowie einem Umfang von 840 Stunden als Option, verteilt auf 1 Seniorprofile (168 Stunden), 1 Professionalprofil (378 Stunden) und 1 Assistentenprofil (294 Stunden).

title: Unterstützungsleistung GEVER Office EDA

description: Im Grossprojekt GEVER Office EDA soll – neben der technischen Einführung des GEVER-Systems ‚GEVER Office‘ – in zwei Teilprojekten das organisatorische Fundament einerseits durch die Definition eines EDA-weiten Registraturplanes und andererseits durch die Festlegung und Verankerung eines Organisationshandbuches sowie von Organisationsvorschriften gelegt werden. Für die Unterstützung in der organisatorischen Gestaltung werden kompetente Anbieter gesucht, die mit entsprechenden Fachkräften die jeweiligen Arbeiten zusammen mit den Projektmitarbeitenden des EDA durchführen und begleiten können. Die für die Unterstützung der organisatorischen Gestaltung zu beschaffenden Fachpersonen werden in 2 Losen wie folgt ausgeschrieben. Los 1: Vereinheitlichung der Registraturpläne EDA Los 2: Erarbeitung Organisationshandbuch und -vorschriften

eligibilityCriteria: aucune


title: Riedgrabenweg (vorbehältlich der Kreditgenehmigung, des rechtskräftigen Erlasses des Budgets 2011 und ausreichend zur Disposition stehender finanzieller Mittel; Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Werkleitungs-, Kanal-, Strassenbau Bausumme ca. 4.5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: K 385, Tägerig IO; Belagssanierung

description: Abbruch Abschlüsse 885 m² Grabenaushub für Werkleitungen 1'795 m² Kabelschutzrohre, NW 60/80/120 4'260 m Rohrumhüllung Betonkies 0/14 465 m³ Aushub maschinell, Strassenbau 1'025 m³ Kiesgemisch mm 0/22 4, 045-800 m³ Kiesgemisch mm 0/16 330 m³ Kaltmischfundationsschicht KMF 365 t Bindersteine Typ 12, cm 12/20 1'505 m Randsteine cm 12/15X25-35 m Abbruch Beläge 3'565 m² Belag fräsen 1'380 m² Abtransport Belag, lose PAK bis mg/kg 20'000 422 m³ Abtransport Belag, lose PAK bis mg/kg 20'000 395 m³ Einbau Beläge Typ N471 t Einbau Beläge Typ S 613 t Einbau Belag MR8 240 t Einbau Beton bei Bushaltestelle 70m Neue Gussroste bei Einlaufschächten 18 St. Neu KS Deckel 5 St

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Kompetenz: 25
Umwelt: 20
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 50
Kompetenz: 25
Umwelt: 20
Lehrlingsausbildung: 5


name: Glas Trösch AG Interieur,Bernstrasse 120, 3613 Steffisburg, Suisse

title: BKP 274.1 Verglasungen

description: Neubau eines Labor- und Bürogebäudes


name: PROTECTAS SA,8, Impasse Colombelle, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse

name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Degaichia,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, Fax: 0227984377, E-mail:

title: Points de Sûreté Accès et staff à l'Aéroport International de Genève

description: Assurer le contrôle d'accès et de sûreté à la zone critique à l'Aéroport International de Genève

eligibilityCriteria: voir conditions administratives de l'appel d'offres


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: 3 adjudication à 1 senior ingénieur en logiciel comme architecte technique durée de l’intervention: 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012, avec option jusqu’au 4e trimestre 2014. Mandat de base: 1 860 heures.

title: 2 adjudication à 1 senior ingénieur en système comme architecte technique. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012, avec option jusqu’au 4e trimestre 2014. Mandat de base par adjudication: 1 860 heures.

title: (1057) 609 Insieme II Volet 2

street: Fellerstrasse 21

Mimacom AG

street: Brunnhofweg 41

Unisys (Schweiz) AG

street: Chutzenstrasse 24


name: S. FACCHINETTI SA,Gouttes-d'Or 78, 2009 Neuchâtel, Suisse

name: Jaquier-Pointet SA, à l'attention de André Gonin,Rue des Pêcheurs 7, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 424 60 70, Fax: 024 424 60 71, E-mail:

title: Syndicat AF CFF-Corcelles-Concise-Onnens: Réfection de collecteurs, aménagement et réfection de chemins, aménagement de parcelle.

description: Fourniture et pose de tuyaux PP diamètres 20 à 40 cm, env. 2'100 m'. Dégrappage anciens chemins, env. 2'600 m'. Construction de chemins béton, env. 900 m'. Elargissement chemins béton, env. 250 m'. Construction chemin bitume, env. 600 m'. Aménagement de parcelle "Les Vernex", env. 5'000 m2.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: MAISON BORNET SA,Chemin St Hubert 20, 1950 Sion, Suisse

name: Administration communale, à l'attention de Philippe Dubois,Grand-Rue 79, 1890 Saint-Maurice, Suisse, Téléphone: 024 486 60 60, Fax: 024 486 60 69, E-mail:

title: Centre Sportif Scolaire

description: Réfection de la toiture plate


name: Ofrex Genève SA,19 Rte de Villette, 1231 Conches, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Appareil à étiqueter et rubans

description: Petit matériel de bureau

description: Systèmes de classement de bureau

description: Instruments de bureau

description: Accessoires de bureau

description: Pellicules adhésives

description: Bandes d'emballage

description: Étiquettes autocollantes

description: Porte-étiquettes autocollants

description: Boîtes de classement pour revues

description: Boîtes de rangement

description: Matériel d'archivage

description: Classeurs

description: Répertoires

description: Transparents et poches

description: Dossiers pour présentation et pour cartes de visite

description: Dossiers classeurs

description: Dossiers chemises

description: Dossiers à compartiments

description: Dossiers suspendus / accessoires

description: Accessoires tableaux

description: Chevalet de conférence

description: Planning et accessoires

description: Blocs

description: Cahiers

description: Notes adhésives

description: Index de signalisation

description: Cartes fiches

description: Stylos

description: Marqueurs

description: Crayons

description: Fournitures d'expédition

description: Dos pour reliures

description: Anneaux pour reliure

description: Transparents pour reliures

description: Couvertures pour reliures

description: Transparents pour plastifier

description: Chemises pour thermoreliure

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de fournitures administratives.

description: L'Etat de Genève recherche, pour les divers services de l'Etat, l'Hospice Général, la Fondation de services d'aide et de soins à domicile (FSASD), la Haute école spécialisée de Suisse orientale (HES-SO) à Genève, ainsi que les entités publiques ou privées subventionnées par l'Etat, un ou plusieurs fournisseurs capables de livrer les fournitures administratives recherchées (environ 700 articles), selon les exigences et délai mentionnés dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Peut déposer une offre le soumissionnaire ayant son siège ou une succursale en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord international sur les Marchés Publics du 15 avril 1994 (AMP) et qui accorde la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne sont prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes: 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales obligatoires (- AVS, AI, AC, APG, Lmat; - LAA; - LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l'entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire


name: Kläranlageverband Andelfingen c/o Gemeindeverwaltung Andelfingen

title: Ausbau Kläranlage Andelfingen, Rohrleitungsbau

description: Ausbau und Sanierung der Kläranlage Andelfingen. Die Kläranlage erhält eine komplette zusätzliche Abwasserstrasse. Es wird ein zusätzlicher Beckenblock (BB und NKB) inkl. Energiekanal erstellt.

eligibilityCriteria: Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Submittierende bei drei vergleichbare Objekte (in den letzten 5 Jahren) den Rohrleitungsbau ausgeführt hat. Es muss eine formell korrekte und inhaltliche Selbstdeklaration (Unternehmerblatt im LV) ausgefüllt werden.


title: Bénéficiaires d'honoraires.

description: La Confédération confie de nombreux travaux à des mandataires de condition dépendante au sens de la LAVS (appelés ci-après bénéficiaires d'honoraires). Ceux-ci occasionnent des frais administratifs importants car, selon le droit des assurances sociales, l'administration fédérale est considérée comme un employeur et est donc responsable du versement en bonne et due forme des cotisations aux assurances sociales.L'externalisation de l'administration des salaires des bénéficiaires d'honoraires vers un soumissionnaire externe doit garantir que dans l'ensemble de l'administration fédérale, une procédure uniforme, conforme à la loi et apte à la révision sera mise en place pour établir le décompte des honoraires et des assurances sociales, que la mise en oeuvre des exigences découlant du 2e pilier et de la LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales) n'entraînera pas un surcroît de travail administratif important pour l'administration fédérale et que des adaptations complexes du système informatisé de gestion du personnel de l'administration fédérale ne seront pas nécessaires.Cette externalisation doit être assurée par le biais du présent appel d'offres qui porte sur la période allant du 1.1.2012 au 31.12.2016, avec la possibilité de prolonger le contrat au maximum 2 fois d'une année. Grâce aux prestations acquises, l'adjudicateur entend garantir que le décompte des salaires et des prestations sociales sera effectué par un soumissionnaire externe avec un haut niveau de qualité.

Office fédéral du personnel (OFPER)

street: Eigerstrasse 71

name: projet (1103) 614 Travelcard de la Confédération

BDO AG

street: Hodlerstrasse 5


title: Sanierung Scheunenbergstrasse

description: Nach der im Frühling 2012 neu zu erstellenden Kanalisationserweiterung in der Scheunenbergstrasse, wird dieselbe ab Liegenschaft Kunz Scheunenbergstrasse 9, bis Liegenschaft Ruch Scheunenbergstrasse 14 (Chürzi), strassenbaumässig saniert. (Randabschluss/Walzasphalt)


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Light Microscopy and Screening Centre

title: Super-resolution light microscope system.

description: A super-resolution light microscope system based on the Structured Illumination Microscope (SIM) principle but including also a solution to perform stochastic reconstruction (= pointilism) based measurements as well (PALM, STORM and/or similar). The microscope should be equipped to perform also live-cell experiments. Details see Specification Documentation.

street: Schafmattstrasse 18

Applied Precision

street: 12th Avenue NW, Issaquah

countryName: US


title: Erweiterung Primarschulzentrum Laufen, Parz. 1749, Baselstrasse 5, 4242 Laufen, BKP 243 Heizungsanlagen

description: Lieferung und Montage von Heizungsanlagen Wärmeverteilung • Bodenheizungen Rohrlänge ca.5‘000 m • Radiatoren / Konvektoren ca. 100 Stk Heizungsleitungen und Dämmungen • Vor- und Rücklauf ca.1‘800 m1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1:Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2:PQS/Technischer Bericht, inkl.Umsetzungskonzept: 10
ZK 3:Referenzen Schlüsselpersonen: 10
ZK 4:Detaillierter Terminplan des Unternehmers: 10
ZK 5Kalkulationsfaktoren (Angaben zum Angebot): 10
ZK 1:Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2:PQS/Technischer Bericht, inkl.Umsetzungskonzept: 10
ZK 3:Referenzen Schlüsselpersonen: 10
ZK 4:Detaillierter Terminplan des Unternehmers: 10
ZK 5Kalkulationsfaktoren (Angaben zum Angebot): 10


name: AlpTransit Gotthard AG,Zentralstrasse 5, 6003 Luzern, Suisse, Téléphone: +41 (0)41 226 06 06, Fax: +41 (0)41 226 06 00

title: La construction du passage souterrain Erstfeld / chemin d'usine sud y compris les murs de soutènement adjacent et la partie sud de la nouvelle route du Gothard définitive y compris la piste cyclable et piétonnière.

description: Système d’information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch) 08.06.2011

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1, Angebotpreis (inkl. Optionen, Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWST), Gewicht 50%:
ZK 2, Termine, Gewicht 25%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 2.1, Maschinelle / personelle Kapazität, Gewicht 34%:
ZK 2.2, Zweckmässigkeit vorgesehener Bauablauf, Gewicht 34%:
ZK 2.3, Baulogistik / Installationen, Gewicht 32%:
ZK 3, Massnahmen zur Qualitätssicherung, Gewicht 8%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 3.1, Projektbezogenes PQM-Konzept, Gewicht 50%:
ZK 3.2, QM-System, Gewicht 50%:
ZK 4, Baustellenorganisation, Gewicht 7%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 4.1, Organisation Baustelle, Gewicht 50%:
ZK 4.2, Kompetenz Schlüsselpersonen, Gewicht 50%:
ZK 5, Massnahmen betreffend Umwelt, Gewicht 6%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 5.1, Gewässerschutz (Oberflächengewässer und Grundwasser), Gewicht 50%:
ZK 5.2, Staubbekämpfung, Gewicht 50%:
ZK 6, Massnahmen betreffend Arbeitssicherheit, Gewicht 4%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 6.1, Baustellensicherheit, Gewicht 50%:
ZK 6.2, Gesundheitsschutz, Gewicht 50%:
Bemerkungen:
Bewertung der Zuschlagskriterien::
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt auf Grund der Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie die Unternehmergespräche berücksichtigt.:
Bewertung des Angebotspreises::
Das tiefste Angebot (inkl. Optionen, Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWST.) erhält die Note 5, das Teuerste die Note 0. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert (mit Zwischenschritten von 0.1).:
Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene der Unterkriterien.:
Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 0 bis 5 (0 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Zuschlagskriterien 2 bis 6 muss mindestens die Note 3 erreicht werden (gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der Unterkriterien ohne Rundungen). Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Die ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Kriterien 1 bis 6 werden mit der:
ZK 1, Angebotpreis (inkl. Optionen, Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWST), Gewicht 50%:
ZK 2, Termine, Gewicht 25%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 2.1, Maschinelle / personelle Kapazität, Gewicht 34%:
ZK 2.2, Zweckmässigkeit vorgesehener Bauablauf, Gewicht 34%:
ZK 2.3, Baulogistik / Installationen, Gewicht 32%:
ZK 3, Massnahmen zur Qualitätssicherung, Gewicht 8%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 3.1, Projektbezogenes PQM-Konzept, Gewicht 50%:
ZK 3.2, QM-System, Gewicht 50%:
ZK 4, Baustellenorganisation, Gewicht 7%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 4.1, Organisation Baustelle, Gewicht 50%:
ZK 4.2, Kompetenz Schlüsselpersonen, Gewicht 50%:
ZK 5, Massnahmen betreffend Umwelt, Gewicht 6%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 5.1, Gewässerschutz (Oberflächengewässer und Grundwasser), Gewicht 50%:
ZK 5.2, Staubbekämpfung, Gewicht 50%:
ZK 6, Massnahmen betreffend Arbeitssicherheit, Gewicht 4%, mit folgenden Unterkriterien::
ZK 6.1, Baustellensicherheit, Gewicht 50%:
ZK 6.2, Gesundheitsschutz, Gewicht 50%:
Bemerkungen:
Bewertung der Zuschlagskriterien::
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt auf Grund der Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie die Unternehmergespräche berücksichtigt.:
Bewertung des Angebotspreises::
Das tiefste Angebot (inkl. Optionen, Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWST.) erhält die Note 5, das Teuerste die Note 0. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert (mit Zwischenschritten von 0.1).:
Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene der Unterkriterien.:
Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 0 bis 5 (0 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Zuschlagskriterien 2 bis 6 muss mindestens die Note 3 erreicht werden (gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der Unterkriterien ohne Rundungen). Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Die ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Kriterien 1 bis 6 werden mit der:


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonssstrasse Nr. 2, Wil: Kreisel Fürstenlandstrasse/St.Gallerstrasse mit Troittoirverlängerung

description: - Belagsabbruch lose 2'800 m3 - Aushub fest 9'900 m3 - Fundationsschichten lose 6'300 m3 - Abschlüsse Lieferung 4'900 m - Asphaltbeläge 3'650 t - Filterbeton 155 m3 - Quader aus Natursteinen 480 t


name: HYDRO Exploitation SA, à l'attention de M. Nicoals Bétrisey,Rue des Creusets 41, 1950 SION, Suisse, Téléphone: +41 27 328 44 11, Fax: +41 27 328 44 12, E-mail:

title: Réfection du canal de fuite de la centrale de Martigny-Bourg

description: Construction d’un cuvelage en béton (Radier et murs) à l’intérieur du canal de fuite existant. Une partie du radier du canal sera complètement démoli, son niveau abaissé et reconstruit en béton armé. Quelques zones de béton dégradées seront à assainir.

eligibilityCriteria: Selon spécification du cahier des charges


name: Bauamt St.Moritz, 7500 St.Moritz,à l'attention de Beeler Martin, Via Maistra 12, 7500 St.Moritz, Suisse, Téléphone: 081 / 353 44 88, Fax: 081 / 353 63 41, E-mail:

description: Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion mit Verglasung als Aussenfassade; Fenster in Metall und verglaste Türkonstruktionen.

description: Schwimmende Zementunterlagsböden mit Wärmedämmlagen ohne Wärmedämmung und Unterlagsböden auf bauseitige WD mit Bodenheizungen.

description: Zementüberzüge auf Beton und Hartbetonbeläge mit Wärmedämmung und Hartbetonbeläge auf bauseitige Wärmedämmung mit Bodenheizung.

description: Grabarbeiten für Werkleitungen; Grabarbeiten, Liefern und Verlegen von Meteor- und Schmutzwasserleitungen ausserhalb von Gebäude.

title: Neubau Sportzentrum / Hallenbad St.Moritz

description: BKP 215 / 228 Fassadenbau und Sonnenschutzanlagen BKP 281.0 Unterlagsböden BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge BKP 465 Werkleitungen und Kanalisation

eligibilityCriteria: Siehe Besondere Bestimmungen im Leistungsverzeichnis.


name: Centre des technologies de l'information (CTI) État de Genève

title: Mandat de chargé de mission senior pour l'AEL.

description: L'objet du marché consiste en la recherche d'un chargé de mission senior AEL pour exécuter des missions sous forme de mandats formalisés confiés par la direction générale/direction d'un service de l'État en accord avec le secrétairat général du département concerné.Ces missions sont liées à la dématérialisation, la transformation et la modernisation des rapports entre l'État et les citoyens genevois, qu'ils soient particuliers ou entreprises.Pour le surplus, voir: le cahier des charges chargé/e de mission senior et le cahier des charges de la mission spécifique iDossier 2011.

street: rue du Grand-Pré 64-66


name: Pädagogische Hochschule Zürich Abteilung Facility Management

title: Submission Unterhaltsreinigung PH Zürich

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Bitte beachten Sie die besonderen Erläuterungen im Teilnahmeantrag:
Bitte beachten Sie die besonderen Erläuterungen im Teilnahmeantrag:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: La fourniture de moteurs et d'huiles de graissage.

Panolin AG

street: Bläsimühle


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF infrastructure achats superstructure, ligne de contact et services de construction

title: Matériaux de remplacement du gravier: région Ouest, offre la plus avantageuse.

title: Matériaux de remplacement du gravier: région Ouest, deuxième offre la plus avantageuse.

title: Déchets de chantier faiblement pollués: région Ouest, offre la plus avantageuse.

description: Matériaux de remplacement du gravier: région Centre, offre la plus avantageuse.

description: Matériaux de remplacement du gravier: région Est, offre la plus avantageuse.

description: Matériaux de remplacement du gravier: après adjudication des lots 3 et 4, offre restante la plus avantageuse des régions Centre et Est.

description: Matériaux de remplacement du gravier: région Sud, offre la plus avantageuse.

description: Déchets de chantier faiblement pollués: région Centre, offre la plus avantageuse.

description: Déchets de chantier faiblement pollués: région Est, offre la plus avantageuse.

description: Déchets de chantier faiblement pollués: région Sud, offre la plus avantageuse.

description: Déchets de chantier pollués: offre la plus avantageuse.

description: Déchets de chantier pollués: deuxième offre la plus avantageuse.

title: Prestations de dépôt, déblais de voies.

description: Elimination des déblais de voies acheminés, dégagés lors de travaux de rénovation, de transformation ou de démantèlement d’installations ferroviaires.

street: Mittelstrasse 43

Vigier Beton Kies Seeland Jura AG

street: Bahnhofstrasse 27

Carrière du Lessus HB SA

street: NN


title: BeIMB Hochbau/Tiefbau Portefeuille Bern franz., Jura, Neuenburg

description: Pour décharger des affaires courantes les gestionnaires immobiliers d'armasuisse Immobilier, mis à très forte contribution, il est prévu de confier l'exécution de différentes tâches à des mandataires pour la gestion immobilière ( MaIMB ). A cet effet, armasuisse Immobilier cherche des entreprises disposant de connaissances dans le domaine de la construction et qui sont en mesure de fournir à armasuisse Immobilier un soutien professionnel pour les processus immobiliers stratégiques. L'adjudicateur entend par là principalement l'appréciation de l'état de bâtiments, l'établissement, sur cette base, d'une planification pluriannuelle de la remise en état / de l'assainissement, de même que l'élaboration de documents d'objets et la saisie de données de base. Les objets du portefeuille à gérer ( bâtiment et génie civil ) se trouvent dans les cantons de BE français, Jura et Neuchâtel. Le mandat, dont la durée prévue est de cinq ans, est subdivisé en trois paquets de travaux : Paquet 1 : mandataire pour la gestion immobilière pour les bâtiments du portefeuille des cantons de BE français, Jura et Neuchâtel ( 5*320 heures = 1'600 heures ) Paquet 2 : mandataire pour la gestion immobilière pour le génie civil dans les cantons de BE français, Jura et Neuchâtel ( 5*520 heures = 2'600 heures ) Paquet 3 : coordination interdisciplinaire – coordination globale des mandataires bâtiment / génie civil ( 5*50 heures = 250 heures ) Les paquets 1 et 2 sont structurés comme suit en 8 modules : Module 1 : relevé systématique de l'état Module 2 : appréciation détaillée de l'état ( inspections ) Module 3 : formulation du besoin à l'attention de la gestion Module 4 : planification des mesures Module 5 : données de base / mise au net de plans Module 6 : solutions de problèmes à court terme Module 7 : soutien lors de la reprise d'objets Module 8 : mesures non planifiables Les activités détaillées pour les différents modules sont indiquées dans la documentation relative à l'appel d'offres.

eligibilityCriteria: néant

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Erfahrungsnachweis der eingesetzten Schlüsselperson und der Mitarbeitenden 1 + 2:: 25
Z2: Preis:: 25
Z3: Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten / Verankerung in der Region:: 15
Z4: Projektorganisation des Anbieters:: 10
Z5: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z6: Präsentation durch die Schlüsselperson:: 20
Z1: Erfahrungsnachweis der eingesetzten Schlüsselperson und der Mitarbeitenden 1 + 2:: 25
Z2: Preis:: 25
Z3: Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten / Verankerung in der Region:: 15
Z4: Projektorganisation des Anbieters:: 10
Z5: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z6: Präsentation durch die Schlüsselperson:: 20


name: Empa Bau Abt. 597, à l'attention de Doris Krickel,Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Suisse, E-mail:

title: Sanierung Heizzentrale Etappe 1, BKP25 Sanitäranlagen

description: GEBÄUDE: Heizzentrale HZ / Umbau (BKP 250): UMBAU WÄHREND DES LAUFENDEN BETRIEBES, DIE MEDIENVERSORGUNG IST JEDERZEIT SICHERZUSTELLEN - Lieferung und Montage der Speicherwassererwärmer - Lieferung und Montage aller Feldgeräte auf der Brauchwarmwasserseite nach Plattenwärmertauscher - Lieferung und Montage der Warmwassermodule (inkl. Pumpe und Dreiwegventile Heizungsseite) - Anschluss der Speicherwassererwärmer an das Trinkwassernetz - Anschluss und Einbindung der Förderpumpen in das Zirkulationsnetz - Inbetriebsetzung der Speicherwassererwärmer - Anschluss der Entwässerungsgegenstände an das Schmutzabwassernetz - Erstellen eines Gasprovisoriums im Aussenbereich der Heizzentrale - Erstellen der neuen Gasstrassen - Demontage und Entsorgung des Gasprovisoriums - Rückbau und Demontage sämtlicher Leitungen, Verbindungen und Befestigungen,

eligibilityCriteria: Le 31.05.2011 à 08.00 heures aura lieu une visite sur place obligatoire (avec établissement d’une liste de présence). Point de rencontre: Empa Dübendorf, 8600 Dübendorf, réception Empa. Les firmes qui n’assisteront pas à cette visite obligatoire seront exclues de la soumission.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 50
ZK 2: Bewertung Referenzprojekte: 30
ZK 3: Serviceorganisation: 10
ZK 4: Firmengrösse: 10
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 50
ZK 2: Bewertung Referenzprojekte: 30
ZK 3: Serviceorganisation: 10
ZK 4: Firmengrösse: 10


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Hrn. Anton Funk, Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung einer Lichtsignalanlage

description: Erneuerung einer Lichtsignalanlage: Demontage, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Investitions- und Betriebskosten.: 75
Technische Kriterien.: 15
Lieferfristen.: 5
Interventionszeit im Störfall.: 5
Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5 - 8 x (Ai - Ao) / Ao (Mindestnote 1).:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Investitions- und Betriebskosten.: 75
Technische Kriterien.: 15
Lieferfristen.: 5
Interventionszeit im Störfall.: 5
Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5 - 8 x (Ai - Ao) / Ao (Mindestnote 1).:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

title: Hôpital des enfants - bâtiment existant - étapes 2 et 3 Ouest et Est - 230.00 installations électriques.

description: Etapes 2 aile Ouest et 3 aile Est, travaux d'installations électrique courant fort, faible et télécom. Le montant total est estimé à CHF TTC de 580 284,00.-.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

street: rue David-Dufour 5, case postale 22


name: TITN, à l'attention de Eric Jeanneret,rte de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse

title: Fourniture et pose de 3 systèmes d'inspection par rayons X des bagages à main.

description: Afin de renforcer ces points de contrôle, l'aéroport désire acquérir 3 machines supplémentaires.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Arno Perez,Av. de Cour 32 – Case postale 150, 1000 Lausanne 3 Cour, Suisse, Téléphone: 021 613 40 20, Fax: 021 613 40 21, E-mail:

title: STATION UNION-PRILLY - Charpente métallique/ Marquise

description: Réalisation de la marquise pour la nouvelle station du LEB.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur

title: Lieferung von Silent Segments und Puck Einsätze

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Elektromechanische Ausrüstung Trinkwasserkraftwerke Los 1 TWKW Vordere Schneeweid, Los 2 TWKW Oberstocken, Los 3 TWKW Blattenheid, Los 4 TWKW Thierachern

description: Dimensionierung einer Maschinengruppe bestehend aus Turbine und Generator für das angegebene Wasserdargebot und die hydraulischen Randbedingungen zur Erzielung einer maximalen Stromproduktion Herstellung, Lieferung und Montage bis zur vollständigen Inbetriebsetzung der dimensionierten Maschinengruppe Steuerung der Maschinengruppe mit Einbindung in das generelle Steuer- und Leitsystem des Wasserversorgungs Gemeindeverbands Blattenheid

eligibilityCriteria: Vollständigkeit und rechtsgültige Unterzeichnung des Angebots

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Umbau Zentralsterilisation Spital fmi Interlaken

description: Umbau Zentralsterilisation mit Brandschutz- und Erdbebenertüchtigungsmassnahmen

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Begehung vom 15. Juni 2011, 10.00h, Spital fmi Interlaken (Treffpunkt vor Gebäude T) ist obligatorisch.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz Firma/Schlüsselpersonen: 30
Preis: 70
Fachkompetenz Firma/Schlüsselpersonen: 30


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: WBS Holbein I, BKP 221.4 Fenster aus Aluminium (Elemente)

description: Demontage der bestehenden raumhohen Holz/Metall-Fassadenelemente im Erdgeschoss des Gebäudes und Einbau einer neuen Metallfassade.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Felix Landolt, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 02, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Massnahmenzentrum Uitikon, Geschlossene Abteilung, Umbau und Erweiterung

description: Die geschlossene Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon ist in einem Gebäude aus den 70er Jahren untergebracht. Es wir gemäss neuem Jugendstrafrech umgebaut und erweitert. Die ausgeschreibenen Arbeiten betreffen den Altbau (Fenster in Holz/Metal und Sonnenschutz) und die Erweiterung (Fassade, Flachdach und Sporthofabdeckung in Stahl.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Cathrin Trebeljahr Architectes Associés p/a ACAU

description: CFC 112 démolition y compris désamiantage.

description: CFC 20 excavation (fouilles, chaussées et revêtements, canalisation et évacuation des eaux).

description: CFC 2115 et 2116 béton armée et maçonnerie.

description: CFC 2111 echafaudages.

description: CFC 235.21 détection incendie.

description: CFC 231.4 éclairage de secours.

description: CFC 237 gestion technique.

description: CFC 235.6 installations audio.

description: CFC 23 installations électriques.

description: CFC 231.45 installations photovoltaïque.

description: CFC 243 chauffage à distance (CAD).

description: CFC 24 chauffage et climatisation.

description: CFC 244 installation de ventilation.

description: CFC 25 installations sanitaires.

title: Construction d'un établissement médico-social "EMS de la maison de Vessy".

description: Construction d'un établissement médico-social de 162 lits.

awardCriteriaDetails:
Lots 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 et 14:
Qualité économique globale de l'offre (annexe R1):
Références (annexe Q8):
Organisation du candidat pour l'exécution du marché (annexes Q2, R6, R9-1 et R9-2):
Qualités techniques (annexes R14 et R15):
Lots 4, 5, 6, 7, 8, 10,:
Qualité économique globale de l'offre (annexe R1):
Références (Annexe Q8):
Organisation du candidat pour l'exécution du marché (annexes Q2, R6, R9-1 et R9-2):
Qualités techniques (annexes R14):

street: 20 boulevard des Promenades


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Contrats cadres signalisation dynamique.

description: L’OFROU en tant qu’adjudicateur est compétent pour garantir le bon état de fonctionnement du réseau des routes nationales et des routes principales et réalise en permanence des projets destinés à rénover ou à aménager ces réseaux routiers. Les cinq filiales de l’OFROU assument une part importante des fonctions de maîtrise d’ouvrage pour les tâches de construction, d’aménagement, d’élimination des goulets d’étranglement et d’entretien.Ces tâches incluent le pilotage des projets traités par des tiers, la définition des prestations, la planification des paquets d’adjudication (contrats), la réalisation des procédures de marchés publics et l’attribution des marchés, l’accompagnement de l’exécution des travaux, la réception des ouvrages et enfin la surveillance des prestations de garantie. Les filiales recensent en outre l’état des ouvrages et contrôlent les prestations des organismes cantonaux responsables de l’exploitation (unités territoriales).Dans le cadre de ces tâches, la filiale de Winterthour de l’OFROU, pour son domaine de compétence, charge une entreprise de réaliser les signalisations dynamiques nécessaires en liaison avec les travaux susmentionnés pendant la durée du contrat.La filiale de Winterthour s’occupe des unités territoriales VI (TG, SG, GL, AI, AR) et VII (ZH, SH). Les frontières sont constituées par les jonctions Dietikon/N01 et Blegi/N04 à l’ouest ainsi que par le restauroute Heidiland/N13 au sud. La longueur des tronçons est de 450 kilomètres.L’entreprise mandatée réalise sur commande tous les travaux nécessaires de montage, de démontage et de maintenance confiés par l’adjudicateur pendant la durée du contrat cadre.L’adjudicateur escompte que, pour les mandats attribués, l’entreprise fournisse pour tous les travaux indiqués au cahier des charges une prestation techniquement irréprochable, respectant les délais, indépendante et de qualité supérieure.Le descriptif de prestations précis est établi pour chaque projet resp. objet dans le cadre d’un cahier des charges spécifique; celui-ci définit spécifiquement les prestations à fournir pour chaque nouveau projet ou chaque nouvel objet.Pour chaque commande rapportée à un projet ou à un objet spécifique, l’adjudicataire doit soumettre une offre séparée pour les prestations définies sur la base du contrat cadre.

awardCriteriaDetails:
C1. prix:
C2. qualité des références:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Walter AG Signaltechnik

street: Hauptstrasse 15


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Appareiles VoIP.

description: Cet appel d’offres porte sur une quantité de base de 8 000 hardphones SIP, 100 softphones, 100 écouteurs et 8 100 licences SIP. Avec une option de 10 000 hardphones SIP, de 500 softphones, de 500 écouteurs et de 10 500 licences SIP supplémentaires. Il s’agit d’acquérir, d’une part, des produits de remplacement pour les appareils existants qui atteindront prochainement la fin de leur cycle de vie ainsi que des appareils pour couvrir de nouveaux besoins de clients et pour exploiter des sites nouveaux ou assainis. L’objectif de l’administration fédérale consiste à exploiter des infrastructures aussi standardisées que possible.

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, Post


name: Bietergemeinschaft Geotest AG, Kellerhals + Haefeli AG, c/o Geotest AG

name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: Erbringung der im Leistungsheft und in den Leistungstabellen dargestellten Leistungen für den Abschnitt Thun Süd – Spiez / Simmenfluh.

title: Erhaltungsprojekt N06 Rubigen – Thun Nord und N06 Thun Nord – Spiez Bauherren-Geologe Lose 1 und 2 inkl. Baugrundsondierungen.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

street: Birkenstrasse 15


name: Brüniger + Co. AG,à l'attention de Michael Brunner, Kasernenstrasse 95, Postfach 72, 7007 Chur, Suisse, Téléphone: 081 257 00 20, Fax: 081 257 00 39, E-mail:

title: "Erweiterung UW Forsch"

description: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung (IBS) Regulier-Transformator 10 MVA inklusive Konstruktion Schaltgruppe YNd5 Übersetzungsverhältnis 110/11.1 kV, umschaltbar auf 22.2 kV Kühlung ONAN Kurzschlussspannung 8.4 %

eligibilityCriteria: Erfahrungen im Trafobau


title: Umbau von Wohnungen und Sanierung von Schulräumen

eligibilityCriteria: Es finden keine Begehungen statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis / Wirtschaftlichkeit: 70
Qualität: 15
Termine, Kapazität, Infrastruktur, Kundendienst: 15
Preis / Wirtschaftlichkeit: 70
Qualität: 15
Termine, Kapazität, Infrastruktur, Kundendienst: 15


name: Schweizerische Südostbahn AG 9001 St. Gallen

title: Instandstellungsarbeiten Glattalviadukt und Weissenbachviadukt

description: Instandstellungsarbeiten von zwei Natursteinbogenbrücken (je ca. 300 m): Ersatz des Schottertrogs inkl. Abdichtung und Entwässerungssystem, Montage bzw. Neuverdübelung von Konsolen- und Abdecksteinen, Neuerstellung Vormauerung im Bereich der Konsolensteine, Geländerarbeiten, lokale Instandstellungen Fugen, lokale Mauerwerksvernagelungen etc.


description: Lengnau, Solothurnstrasse: Abzweigung Romont bis Kantonsgrenze

description: Dotzigen, Lyssstrasse: Einmündung Hasenmattweg bis Eichibach

title: Belagserneuerungen 2011, im Oberingenieurkreis III

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurenz für folgenden Auftrag eröffnet: Fräs- und Deckbelagsarbeiten inklusive Nebenarbeiten und Anpassungsarbeiten (Anpassung Entwässerungsanlage, Randabschlüsse, Bankettverstärkungen usw.).

eligibilityCriteria: Die Angebotsunterlagen sind in die vorstehend aufgeführten Baulose unterteilt. Es ist möglich, eines oder beide Baulose zu offerieren. Der Zuschlag erfgolgt baulosweise.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Brigitte Müller,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 36, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Brienz, École professionnelle de sculpture sur bois Brienz, construction d’un local pour la protection des biens culturels, rénovation et adaptation sur le plan de l’exploitation, publication au sens de l’article 6, alinéa 2 LCMP


title: Universitätsspital Zürich, Energiezentrale, Erweiterung Notstromanlage

description: SKP: 211-01 Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Kosten: Siehe weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen.


title: Sanierung Hilfigenweg

description: Abbruch Beläge = 1270 m2 Aushub = 2000 m3 Kanalisationen = 500 Planie = 1900 m2 Beläge = 550 t

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Eignung (Firmenbewertung / Referenzen): 25
Infrastruktur (Kapazität / Prodiktivität): 10
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 60
Eignung (Firmenbewertung / Referenzen): 25
Infrastruktur (Kapazität / Prodiktivität): 10
Lehrlingsausbildung: 5


title: Los 542 Rohbauarbeiten

description: Rohbauarbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Bureau KMS-SARRA Route de florissant 114 1206 GENEVE,selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 GENEVE 8, Suisse

title: Construction d'un établissement d'exécution de mesures en milieu fermé-Projet CURABILIS

description: Construction de 9 bâtiments destinés à l'exécution de mesures; lots Menuiseries Extérieures Métal et verres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Voyageurs P-OP-FSE-PTF-SEF

title: Mise en peinture de véhicules Eurocity CFF.

street: Wylerstrasse 123/125

Paint-Styling AG

street: Dammstrasse 1


name: Gemeindeverwaltung,à l'attention de Abteilung Sicherheit, Curt Goetz-Strasse 1, 4102 Binningen, Suisse, Téléphone: 061 425 51 51, Fax: 061 425 52 08, URL www.binningen.bl.ch

title: Hubrettungs- oder Drehleiterfahrzeug Feuerwehr Binningen

description: Hubrettungs- oder Drehleiterfahrzeug gemäss einzuforderndem Detailanforderungsbeschrieb. Es kann ein Alternativprodukt oder ein Vorführgerät angeboten werden. (Die Fahrzeugflotte der Feuerwehr Binningen besteht hauptsächlich aus Mercedes-Fahrzeugen.)

eligibilityCriteria: • Verspätete oder unvollständige Offerten können nicht berücksichtigt werden. • Nachweis über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Beschaffungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft, namentlich: Bestätigung über die Einhaltung des GAV gemäss § 1 der kantonalen Beschaffungsverordnung ist Bestandteil der Offerte (sofern Berufsgattung/en GAV-unterstellt ist/sind). • Es ist eine Selbstdeklaration über die Einhaltung des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Mann und Frau beizulegen (§ 2 Beschaffungsverordnung).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Angebotspreis, Preisanalyse: 50
Garantie- und Serviceleistungen und Servicekosten: 10
Aufbau, Leitern-, Hebebühnenpaket: 20
Miliztauglichkeit: 10
Qualifikation, Referenzen: 10
Bereinigter Angebotspreis, Preisanalyse: 50
Garantie- und Serviceleistungen und Servicekosten: 10
Aufbau, Leitern-, Hebebühnenpaket: 20
Miliztauglichkeit: 10
Qualifikation, Referenzen: 10


title: (1170) 802 évolution paysage des risques

description: L’OFT est chargé de veiller à la sécurité des transports publics. Le paysage des risques sert de modèle à l’évaluation des risques inhérents à tous les tronçons ferroviaires de la Suisse. Il a été élaboré comme base de la surveillance en fonction des risques des entreprises de transport et des lignes ferroviaires. Cet instrument ne satisfait plus aux exigences actuelles et doit donc être perfectionné. Bien que de nombreuses connaissances aient été récoltées et évaluées dans le cadre de l’avant-projet, il reste de nombreux détails à clarifier durant la phase de réalisation.Le nouveau paysage des risques est un système qui permet à la section Gestion des risques sécuritaires d’évaluer les risques potentiels locaux (en fonction des entreprises, des tronçons et des objets) de l’exploitation ferroviaire. Dans ce contexte, il faut pouvoir prendre en compte aussi bien des risques statistiques qui émanent des événements déclarés (accidents, accidents évités de justesse, événements qui doivent être déclarés) que du risque potentiel global estimé.

street: Fellerstrasse 21


name: Office d'informatique et d'organisation du canton de Berne direction des finances

title: Migrationsschulung:- 330 Migrationskurse- 50 Vertiefungskurse- 30 Supporter-Kurse- 20 mal 1/2 Tage Floor-WalkerIT-Standardkurse:- 30 Tipps und Tricks- 8 Zeitmanagement mit Outlook- 8 Excel Tabellen und Formeln- 23 Kurse für Fortgeschrittene zu spezifischen Themen- 50 Einsätze à 1/4-Tage Coaching.

title: IT-Schulung Windows 7 sowie MS Office 2007 und 2010.

street: Wildhainweg 9 Postfach 6935

Comperio.ch AG

street: Bundesgasse 26


name: [Etat du Valais] - Département des transports, de l'équipement et de l'environnement. Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais, Martigny.,Rue du Léman 29bis, CP 320, 1920 Martigny, Suisse, Téléphone: ++41 27 607 11 00, Fax: ++41 27 607 11 04, E-mail:

title: Route H21 Martigny - Grand-St-Bernard, tronçon Traversée de Sembrancher. Territoire de la Commune de Sembrancher. Mandat d'ingénieur civil pour le projet d'exécution et la réalisation des travaux de correction routière

description: Mandat d'ingénieur civil pour le projet d'exécution et la réalisation des travaux de correction routière - Appel d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication - Projet d'exécution - Exécution - Mise en service, achèvement

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: WWZ Netze AG,à l'attention de Giusep Cavelti, Chollerstrasse 24, 6301 Zug, Suisse, E-mail:

title: Planung eines elektrischen Unterwerks im Gebiet Herti, Gemeinden Zug und Baar, mit Option Folgeauftrag für ein weiteres Unterwerk.

description: Ausarbeitung eines baureifen, bewilligungsfähigen sowie technisch und wirtschaftlich optimalen Projektes. Erarbeitung der Unterlagen für das anschliessende Vergabeverfahren, das für die Erstellung der Anlage durchzuführen ist.

eligibilityCriteria: 29.07.2011 CHF 1'000.00 Rückzahlung bei Einreichung eines Angebotes und nicht Berücksichtigung.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Michael Frutig,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Nouveau bâtiment Service de sauve-tage et centrale cantonale d'appels sanitaires urgents

description: Neubau Rettungsdienst und Kantonale Sanitätsnotrufzentrale

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Stadtspital Triemli

description: Neubau Bettenhaus


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Camion porte-bobines.

description: Fabrication et livraison d'un camion porte-bobines pouvant transporter des bobines de câbles d'un diamètre de 3 200 mm.Le véhicule proposé ne devra pas dépasser une longueur hors tout de 8 m et le système de chargement / déchargement sera conçu pour pouvoir être utilisé par une personne seule.

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777

Zbinden Posieux SA

street: route de Fribourg 96


name: sd ingénierie Lausanne SA,Place Chauderon 3 / Case postale 7406, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 345 81 77, Fax: 021 345 81 75, E-mail:

title: LEB - Halte de Vernand-Camarès

description: Réalisation d’un nouveau quai à voyageurs - longueur 90 m avec déplacement et adaptation de la RC 401b sur une longueur de 300 m. Modifications locales des réseaux liés aux services et collecteurs ; réalisation d’un pousse-tube.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce.


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

description: Projektierung, Ausschreibung

description: Realisierung vorbehältlich der Bewilligung des Baukredites. Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss der Realisierung nur im Fall von Einzelbeauftragungen in der Ausführung (alternativ GU-Ausschreibung).

title: Campus Moos, Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon

description: Der Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon organisiert und beauftragt die Planung des Vor- und Bauprojektes, der Baueingabe und die Anfertigung der Ausschreibungsunterlagen für eine Sekundarschule mit neun Klassen – Erweiterungsoption um 3 weitere Klassen – im Rahmen von CHF 16 bis 19 Mio. mit dem Ziel der Realisierung. Die Sekundarschule Moos entsteht in Nachbarschaft zum bestehenden Primarschulhaus in Rüschlikon. Der bestehende Hort auf dem Grundstück wird zurückgebaut. Der Rückbau ist Bestandteil des Projektes. Generalplanung für die Phasen Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines Sekundarschulhauses.

eligibilityCriteria: 28.02.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 2. Stufe: Angebot, Projektanalyse, Referenzen Schlüsselpersonen:
2. Stufe: Angebot, Projektanalyse, Referenzen Schlüsselpersonen:


name: Kernkraftwerk Leibstadt,à l'attention de Andreas Ketterer, Kraftwerk, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 71 11, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Mechanisierte Ultraschall- und Wirbelstromprüfungen von Schweissnähten an CRD -und ICM-Housings

description: Durchführung von mechanisierten Ultraschall- und Wirbelstromprüfungen von Schweissnähten an CRD- und ICM Housings im Kernkraftwerk Leibstadt. Dies beinhaltett u.a.: 1.Qualifizierung von Prüfsystem, Personal, Manipulator 2.Bereitstellung von Manipulatoren, qualifiziertem Personal 3.Erstellung von technischen Begründungen 4.Erstellen von Prüfvorschriften 5.Durchführung und Dokumentation der Prüfungen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 65
Kommerziell: 35
Technik: 65
Kommerziell: 35


name: Architektengemeinschaft Häuselmann / Schmid, Langstrasse 62, 8004 Zürich, Suisse

description: Unterlagsböden, Hartbeton.

description: Deckenbekleidungen aus Metall.

description: Gärtnerarbeiten.

description: Strassen und Plätze.

title: Neubau Mehrzweckhalle Ammannsmatt, 5643 Sins

description: BKP 281.0 Unterlagsböden BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall BKP 421 Gärtnerarbeiten BKP 460 Strassen und Plätze

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preisangebot: 50
2. Erfahrung und Qualifikation mit vergleichbaren Arbeiten: 20
3. Leistungsfähigkeit, Kapazität: 20
4. Produktanforderungen: 10
Preisbewertung: Niedrigstes Angebot 10 Punkte, 1% Differenz = 0.1 Punkte Abzug, ab 100% Differenz 0 Punkte. Bewertung mit Punktetabelle: 10 = sehr gut bis 1 = ungenügend:
1. Preisangebot: 50
2. Erfahrung und Qualifikation mit vergleichbaren Arbeiten: 20
3. Leistungsfähigkeit, Kapazität: 20
4. Produktanforderungen: 10
Preisbewertung: Niedrigstes Angebot 10 Punkte, 1% Differenz = 0.1 Punkte Abzug, ab 100% Differenz 0 Punkte. Bewertung mit Punktetabelle: 10 = sehr gut bis 1 = ungenügend:


title: Baulos L06694 VV - Infrastruktur technische Lokale

description: Für die folgenden Arbeitsgattungen ist in etwa mit folgendem Mengengerüst zu rechnen: HLK - Lieferung und Montage von Raumlüftungen 14 Stk. Elektroinstallationen (Licht, Kraft, HLKS) - Portalzentralen 3 Etagen à 600 m2 1 Stk. - Portalzentralen 2 Etagen à 500 m2 3 Stk. - Portalzentralen 1 Etage à 600 m2 1 Stk. - Zentralen Mitte 1 Etage à 120 m2 5 Stk. Doppelböden - Lieferung und Montage Doppelboden 5'000 m2 Malerarbeiten - Abdeckarbeiten Böden, Fenster und Glasflächen 8'000 m2 - Abdeckarbeiten Bauwerks und Bauteile 9'300 m - Vorbereiten, Spachtelung, Tiefengrundanstrich und Streichen Wände und Decken 25'000 m2 - 2-Komponenten Epoxidharz Boden inkl. Voranstrich 6'000 m2 - Acrylfugen 8'400 m - Hybridfugen 5'500 m Metallbauarbeiten (Türen, Fenster, Geländer, Krananlagen) - Lieferung und Montage Edelstahltüren 180 Stk. - Lieferung und Montage Edelstahlfenster 30 Stk. - Lieferung und Montage Geländer 350 m - Lieferung und Montage Krananlagen 7 T 4 Stk. - Lieferung und Montage elektr. Kettenzug 4 Stk.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Nur bei Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der in Kapitel 10 der Besonderen Bestimmungen verlangten Angaben ermittelt.:
Die Zuschlagskriterien und deren:
Kriterium Gewicht [%]:
Unterkriterium Gewicht [%]:
1. Preis 50:
Angebotspreis 80:
Plausibilität des Angebots 20:
2.Termine 20:
Plausibilität des Bauprogramm 50:
Plausibilität des Arbeitsablaufes 50:
3.Teamstruktur 15:
Schlüsselpersonen 50:
Personalkapazität 50:
4. Qualität 15:
Auftragsanalyse 50:
QM-System 25:
Baustelleneinrichtungen 25:
Die Bewertung des Angebotspreises erfolgt nach den angewandten Bewertungstabellen des Kantons Wallis, Amt für Nationalstrassenbau.:
Nur bei Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der in Kapitel 10 der Besonderen Bestimmungen verlangten Angaben ermittelt.:
Die Zuschlagskriterien und deren:
Kriterium Gewicht [%]:
Unterkriterium Gewicht [%]:
1. Preis 50:
Angebotspreis 80:
Plausibilität des Angebots 20:
2.Termine 20:
Plausibilität des Bauprogramm 50:
Plausibilität des Arbeitsablaufes 50:
3.Teamstruktur 15:
Schlüsselpersonen 50:
Personalkapazität 50:
4. Qualität 15:
Auftragsanalyse 50:
QM-System 25:
Baustelleneinrichtungen 25:
Die Bewertung des Angebotspreises erfolgt nach den angewandten Bewertungstabellen des Kantons Wallis, Amt für Nationalstrassenbau.:


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI, à l'attention de Monsieur Franck GUY,Adresse de livraison des offres, selon dossier d’appels d’offre K2, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 5 Lot 139.00 - Gestion des déchets de chantier

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 139.00 - Gestion des déchets de chantier.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.