name: TITN, à l'attention de Eric Jeanneret,rte de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse

title: Fourniture et pose de 3 systèmes d'inspection par rayons X des bagages à main.

description: Afin de renforcer ces points de contrôle, l'aéroport désire acquérir 3 machines supplémentaires.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Arno Perez,Av. de Cour 32 – Case postale 150, 1000 Lausanne 3 Cour, Suisse, Téléphone: 021 613 40 20, Fax: 021 613 40 21, E-mail:

scheme: CPV

title: STATION UNION-PRILLY - Charpente métallique/ Marquise

documentType: tenderNotice

description: Réalisation de la marquise pour la nouvelle station du LEB.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur

documentType: awardNotice

title: Lieferung von Silent Segments und Puck Einsätze

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Umbau Zentralsterilisation Spital fmi Interlaken

description: Umbau Zentralsterilisation mit Brandschutz- und Erdbebenertüchtigungsmassnahmen

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Begehung vom 15. Juni 2011, 10.00h, Spital fmi Interlaken (Treffpunkt vor Gebäude T) ist obligatorisch.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz Firma/Schlüsselpersonen: 30
Preis: 70
Fachkompetenz Firma/Schlüsselpersonen: 30

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Elektromechanische Ausrüstung Trinkwasserkraftwerke Los 1 TWKW Vordere Schneeweid, Los 2 TWKW Oberstocken, Los 3 TWKW Blattenheid, Los 4 TWKW Thierachern

description: Dimensionierung einer Maschinengruppe bestehend aus Turbine und Generator für das angegebene Wasserdargebot und die hydraulischen Randbedingungen zur Erzielung einer maximalen Stromproduktion Herstellung, Lieferung und Montage bis zur vollständigen Inbetriebsetzung der dimensionierten Maschinengruppe Steuerung der Maschinengruppe mit Einbindung in das generelle Steuer- und Leitsystem des Wasserversorgungs Gemeindeverbands Blattenheid

eligibilityCriteria: Vollständigkeit und rechtsgültige Unterzeichnung des Angebots

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Felix Landolt, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 02, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Massnahmenzentrum Uitikon, Geschlossene Abteilung, Umbau und Erweiterung

description: Die geschlossene Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon ist in einem Gebäude aus den 70er Jahren untergebracht. Es wir gemäss neuem Jugendstrafrech umgebaut und erweitert. Die ausgeschreibenen Arbeiten betreffen den Altbau (Fenster in Holz/Metal und Sonnenschutz) und die Erweiterung (Fassade, Flachdach und Sporthofabdeckung in Stahl.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


currency: CHF

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: WBS Holbein I, BKP 221.4 Fenster aus Aluminium (Elemente)

description: Demontage der bestehenden raumhohen Holz/Metall-Fassadenelemente im Erdgeschoss des Gebäudes und Einbau einer neuen Metallfassade.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


title: Transrun - Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds.

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Office des transports - Transrun

street: Rue de Tivoli 5 - Case postale 24

MFR Géologie-Géotechnique SA

street: 7 rue F.-Oppliger


title: Umbau von Wohnungen und Sanierung von Schulräumen

eligibilityCriteria: Es finden keine Begehungen statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis / Wirtschaftlichkeit: 70
Qualität: 15
Termine, Kapazität, Infrastruktur, Kundendienst: 15
Preis / Wirtschaftlichkeit: 70
Qualität: 15
Termine, Kapazität, Infrastruktur, Kundendienst: 15


name: Brüniger + Co. AG,à l'attention de Michael Brunner, Kasernenstrasse 95, Postfach 72, 7007 Chur, Suisse, Téléphone: 081 257 00 20, Fax: 081 257 00 39, E-mail:

title: "Erweiterung UW Forsch"

description: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung (IBS) Regulier-Transformator 10 MVA inklusive Konstruktion Schaltgruppe YNd5 Übersetzungsverhältnis 110/11.1 kV, umschaltbar auf 22.2 kV Kühlung ONAN Kurzschlussspannung 8.4 %

eligibilityCriteria: Erfahrungen im Trafobau


name: Schweizerische Südostbahn AG 9001 St. Gallen

title: Instandstellungsarbeiten Glattalviadukt und Weissenbachviadukt

description: Instandstellungsarbeiten von zwei Natursteinbogenbrücken (je ca. 300 m): Ersatz des Schottertrogs inkl. Abdichtung und Entwässerungssystem, Montage bzw. Neuverdübelung von Konsolen- und Abdecksteinen, Neuerstellung Vormauerung im Bereich der Konsolensteine, Geländerarbeiten, lokale Instandstellungen Fugen, lokale Mauerwerksvernagelungen etc.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N02, 080221, EP ACH BE, projet de maintenance Acheregg-Beckenried, bureau d’appui au maître d’ouvrage construction et direction générale externe des travaux.

description: Soutien général au maître d’ouvrage (BAMO construction) et direction générale externe des travaux pour le projet cité (appui général et appui spécifique lors de l’élaboration des bases du projet, de la procédure d’acquisition, du controlling, de la gestion de la qualité liée au projet et du suivi technique du projet, y c. les travaux de construction). Une description détaillée des prestations figure dans le "contrat prévu". Ampleur du projet: tronçon de l’autoroute A2, 11 km de long, cinq jonctions et divers ouvrages d’art. Somme totale des travaux: 250 000 000 de francs. Durée des travaux: environ quatre ans et demi et 2 phases de construction. Le concept d’intervention est approuvé et tous les projets définitifs ont déjà fait l’objet d’un dépôt public. Le mandat d’appui au maître d’ouvrage construction et de direction générale externe des travaux fait l’objet d’un nouvel appel d’offres en raison des modifications apportées à la définition de projet conformément à la nouvelle philosophie de l’UPlaNS.

awardCriteria: ratedCriteria

street: Brühlstrasse 3

F. Preisig AG

street: Etzelmatt 1


description: Lengnau, Solothurnstrasse: Abzweigung Romont bis Kantonsgrenze

description: Dotzigen, Lyssstrasse: Einmündung Hasenmattweg bis Eichibach

title: Belagserneuerungen 2011, im Oberingenieurkreis III

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurenz für folgenden Auftrag eröffnet: Fräs- und Deckbelagsarbeiten inklusive Nebenarbeiten und Anpassungsarbeiten (Anpassung Entwässerungsanlage, Randabschlüsse, Bankettverstärkungen usw.).

eligibilityCriteria: Die Angebotsunterlagen sind in die vorstehend aufgeführten Baulose unterteilt. Es ist möglich, eines oder beide Baulose zu offerieren. Der Zuschlag erfgolgt baulosweise.


title: Chauffage, ventillation, régulation.

title: Installations électriques - éclairagisme.

title: Sanitaire.

title: Ville de Fribourg, appel d'offre CVSE - DOSF 2010.

Direction de l'Edilité

street: Rue Joseph-Piller 7

Chammartin & Spicher SA

street: rte du Crochet 7

Aebischer & Bovigny étude d'éclairage

street: rue Saint-Roch 30

Scherler Ingénieurs-Conseils

street: Beaumont 20

Duchein SA

street: rte de la Glâne 107


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Brigitte Müller,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 36, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Brienz, École professionnelle de sculpture sur bois Brienz, construction d’un local pour la protection des biens culturels, rénovation et adaptation sur le plan de l’exploitation, publication au sens de l’article 6, alinéa 2 LCMP

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Universitätsspital Zürich, Energiezentrale, Erweiterung Notstromanlage

description: SKP: 211-01 Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Kosten: Siehe weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen.


title: Gare de Zurich Löwenstrasse: livraison de luminaires et de lampe, luminaires pour locaux techniques.

description: Ligne diamétrale de Zurich, gare de Zurich Löwenstrasse: luminaires et lampes pour structures d’accueil et locaux techniques.

Achats infrastructure

street: Mittelstrasse 43

Regent Beleuchtungskörper AG

street: Dornacherstrasse 390


title: Los 542 Rohbauarbeiten

description: Rohbauarbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Bureau KMS-SARRA Route de florissant 114 1206 GENEVE,selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 GENEVE 8, Suisse

title: Construction d'un établissement d'exécution de mesures en milieu fermé-Projet CURABILIS

description: Construction de 9 bâtiments destinés à l'exécution de mesures; lots Menuiseries Extérieures Métal et verres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Sanierung Hilfigenweg

description: Abbruch Beläge = 1270 m2 Aushub = 2000 m3 Kanalisationen = 500 Planie = 1900 m2 Beläge = 550 t

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Eignung (Firmenbewertung / Referenzen): 25
Infrastruktur (Kapazität / Prodiktivität): 10
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 60
Eignung (Firmenbewertung / Referenzen): 25
Infrastruktur (Kapazität / Prodiktivität): 10
Lehrlingsausbildung: 5


name: Gemeindeverwaltung,à l'attention de Abteilung Sicherheit, Curt Goetz-Strasse 1, 4102 Binningen, Suisse, Téléphone: 061 425 51 51, Fax: 061 425 52 08, URL www.binningen.bl.ch

title: Hubrettungs- oder Drehleiterfahrzeug Feuerwehr Binningen

description: Hubrettungs- oder Drehleiterfahrzeug gemäss einzuforderndem Detailanforderungsbeschrieb. Es kann ein Alternativprodukt oder ein Vorführgerät angeboten werden. (Die Fahrzeugflotte der Feuerwehr Binningen besteht hauptsächlich aus Mercedes-Fahrzeugen.)

eligibilityCriteria: • Verspätete oder unvollständige Offerten können nicht berücksichtigt werden. • Nachweis über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Beschaffungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft, namentlich: Bestätigung über die Einhaltung des GAV gemäss § 1 der kantonalen Beschaffungsverordnung ist Bestandteil der Offerte (sofern Berufsgattung/en GAV-unterstellt ist/sind). • Es ist eine Selbstdeklaration über die Einhaltung des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Mann und Frau beizulegen (§ 2 Beschaffungsverordnung).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Angebotspreis, Preisanalyse: 50
Garantie- und Serviceleistungen und Servicekosten: 10
Aufbau, Leitern-, Hebebühnenpaket: 20
Miliztauglichkeit: 10
Qualifikation, Referenzen: 10
Bereinigter Angebotspreis, Preisanalyse: 50
Garantie- und Serviceleistungen und Servicekosten: 10
Aufbau, Leitern-, Hebebühnenpaket: 20
Miliztauglichkeit: 10
Qualifikation, Referenzen: 10


name: [Etat du Valais] - Département des transports, de l'équipement et de l'environnement. Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais, Martigny.,Rue du Léman 29bis, CP 320, 1920 Martigny, Suisse, Téléphone: ++41 27 607 11 00, Fax: ++41 27 607 11 04, E-mail:

title: Route H21 Martigny - Grand-St-Bernard, tronçon Traversée de Sembrancher. Territoire de la Commune de Sembrancher. Mandat d'ingénieur civil pour le projet d'exécution et la réalisation des travaux de correction routière

description: Mandat d'ingénieur civil pour le projet d'exécution et la réalisation des travaux de correction routière - Appel d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication - Projet d'exécution - Exécution - Mise en service, achèvement

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Etat des lieux et concept global de maintenance relatifs au projet "NO2, projet de maintenance Sursee - Rothenburg".

description: La route nationale N02 doit être remise en état entre les jonctions Sursee et Rothenburg conformément à la planification de l’entretien (UPlaNS). La longueur du tronçon en question est de 14,1 km. Il s’agit non seulement de garantir que la voie pourra être utilisée jusqu’à 2030, mais aussi d’inclure et de réaliser certains travaux dans le cadre du projet, tels que l’aménagement du corridor faunistique de Sempach, le réaménagement de la jonction de Sempach, la mise en place d’un SETEC, et de prendre des mesures contre le bruit si nécessaire. Le présent appel d’offres concerne les prestations ci-après pour le tronçon mentionné: état des lieux et concept global de maintenance. Le mandataire devra procéder à un état des lieux et à une évaluation de tous les objets des ouvrages d’art (2 tunnels, 5 ponts, 10 passages supérieurs, 8 passages inférieurs, 12 voûtages, 2 ouvrages de stabilisation de pente, 1 mur de soutènement, divers dispositifs de protection contre le bruit, bassins de retenue des huiles, etc.) et examiner le tracé, l’évacuation des eaux (exploitation et évaluation des analyses vidéo), les EES de génie civil (batteries de tubes, grilles, signalisation et marquage, etc.). Sur la base des données ainsi obtenues, il devra ensuite élaborer le concept global de maintenance conformément aux dernières versions des manuels techniques T/U. — K, — BSA, — T/G et en assurer le suivi jusqu’à approbation.

Edy Toscano AG

street: Hohlstrasse 511


name: WWZ Netze AG,à l'attention de Giusep Cavelti, Chollerstrasse 24, 6301 Zug, Suisse, E-mail:

title: Planung eines elektrischen Unterwerks im Gebiet Herti, Gemeinden Zug und Baar, mit Option Folgeauftrag für ein weiteres Unterwerk.

description: Ausarbeitung eines baureifen, bewilligungsfähigen sowie technisch und wirtschaftlich optimalen Projektes. Erarbeitung der Unterlagen für das anschliessende Vergabeverfahren, das für die Erstellung der Anlage durchzuführen ist.

eligibilityCriteria: 29.07.2011 CHF 1'000.00 Rückzahlung bei Einreichung eines Angebotes und nicht Berücksichtigung.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Michael Frutig,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Nouveau bâtiment Service de sauve-tage et centrale cantonale d'appels sanitaires urgents

description: Neubau Rettungsdienst und Kantonale Sanitätsnotrufzentrale

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

description: Projektierung, Ausschreibung

description: Realisierung vorbehältlich der Bewilligung des Baukredites. Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss der Realisierung nur im Fall von Einzelbeauftragungen in der Ausführung (alternativ GU-Ausschreibung).

title: Campus Moos, Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon

documentType: cancellationDetails

description: Der Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon organisiert und beauftragt die Planung des Vor- und Bauprojektes, der Baueingabe und die Anfertigung der Ausschreibungsunterlagen für eine Sekundarschule mit neun Klassen – Erweiterungsoption um 3 weitere Klassen – im Rahmen von CHF 16 bis 19 Mio. mit dem Ziel der Realisierung. Die Sekundarschule Moos entsteht in Nachbarschaft zum bestehenden Primarschulhaus in Rüschlikon. Der bestehende Hort auf dem Grundstück wird zurückgebaut. Der Rückbau ist Bestandteil des Projektes. Generalplanung für die Phasen Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines Sekundarschulhauses.

eligibilityCriteria: 28.02.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 2. Stufe: Angebot, Projektanalyse, Referenzen Schlüsselpersonen:
2. Stufe: Angebot, Projektanalyse, Referenzen Schlüsselpersonen:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: sd ingénierie Lausanne SA,Place Chauderon 3 / Case postale 7406, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 345 81 77, Fax: 021 345 81 75, E-mail:

title: LEB - Halte de Vernand-Camarès

description: Réalisation d’un nouveau quai à voyageurs - longueur 90 m avec déplacement et adaptation de la RC 401b sur une longueur de 300 m. Modifications locales des réseaux liés aux services et collecteurs ; réalisation d’un pousse-tube.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce.


title: Stadtspital Triemli

description: Neubau Bettenhaus


name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

title: Nouvelle mensuration Entreprise 344 Jongny III.

description: Travaux de premier relevé sur la commune de Jongny.

street: Avenue de l'Université 5

Richard & Cardinaux SA

street: rue des Bosquets 33


name: Kernkraftwerk Leibstadt,à l'attention de Andreas Ketterer, Kraftwerk, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 71 11, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Mechanisierte Ultraschall- und Wirbelstromprüfungen von Schweissnähten an CRD -und ICM-Housings

description: Durchführung von mechanisierten Ultraschall- und Wirbelstromprüfungen von Schweissnähten an CRD- und ICM Housings im Kernkraftwerk Leibstadt. Dies beinhaltett u.a.: 1.Qualifizierung von Prüfsystem, Personal, Manipulator 2.Bereitstellung von Manipulatoren, qualifiziertem Personal 3.Erstellung von technischen Begründungen 4.Erstellen von Prüfvorschriften 5.Durchführung und Dokumentation der Prüfungen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 65
Kommerziell: 35
Technik: 65
Kommerziell: 35


title: Baulos L06694 VV - Infrastruktur technische Lokale

description: Für die folgenden Arbeitsgattungen ist in etwa mit folgendem Mengengerüst zu rechnen: HLK - Lieferung und Montage von Raumlüftungen 14 Stk. Elektroinstallationen (Licht, Kraft, HLKS) - Portalzentralen 3 Etagen à 600 m2 1 Stk. - Portalzentralen 2 Etagen à 500 m2 3 Stk. - Portalzentralen 1 Etage à 600 m2 1 Stk. - Zentralen Mitte 1 Etage à 120 m2 5 Stk. Doppelböden - Lieferung und Montage Doppelboden 5'000 m2 Malerarbeiten - Abdeckarbeiten Böden, Fenster und Glasflächen 8'000 m2 - Abdeckarbeiten Bauwerks und Bauteile 9'300 m - Vorbereiten, Spachtelung, Tiefengrundanstrich und Streichen Wände und Decken 25'000 m2 - 2-Komponenten Epoxidharz Boden inkl. Voranstrich 6'000 m2 - Acrylfugen 8'400 m - Hybridfugen 5'500 m Metallbauarbeiten (Türen, Fenster, Geländer, Krananlagen) - Lieferung und Montage Edelstahltüren 180 Stk. - Lieferung und Montage Edelstahlfenster 30 Stk. - Lieferung und Montage Geländer 350 m - Lieferung und Montage Krananlagen 7 T 4 Stk. - Lieferung und Montage elektr. Kettenzug 4 Stk.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Nur bei Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der in Kapitel 10 der Besonderen Bestimmungen verlangten Angaben ermittelt.:
Die Zuschlagskriterien und deren:
Kriterium Gewicht [%]:
Unterkriterium Gewicht [%]:
1. Preis 50:
Angebotspreis 80:
Plausibilität des Angebots 20:
2.Termine 20:
Plausibilität des Bauprogramm 50:
Plausibilität des Arbeitsablaufes 50:
3.Teamstruktur 15:
Schlüsselpersonen 50:
Personalkapazität 50:
4. Qualität 15:
Auftragsanalyse 50:
QM-System 25:
Baustelleneinrichtungen 25:
Die Bewertung des Angebotspreises erfolgt nach den angewandten Bewertungstabellen des Kantons Wallis, Amt für Nationalstrassenbau.:
Nur bei Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der in Kapitel 10 der Besonderen Bestimmungen verlangten Angaben ermittelt.:
Die Zuschlagskriterien und deren:
Kriterium Gewicht [%]:
Unterkriterium Gewicht [%]:
1. Preis 50:
Angebotspreis 80:
Plausibilität des Angebots 20:
2.Termine 20:
Plausibilität des Bauprogramm 50:
Plausibilität des Arbeitsablaufes 50:
3.Teamstruktur 15:
Schlüsselpersonen 50:
Personalkapazität 50:
4. Qualität 15:
Auftragsanalyse 50:
QM-System 25:
Baustelleneinrichtungen 25:
Die Bewertung des Angebotspreises erfolgt nach den angewandten Bewertungstabellen des Kantons Wallis, Amt für Nationalstrassenbau.:


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI, à l'attention de Monsieur Franck GUY,Adresse de livraison des offres, selon dossier d’appels d’offre K2, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 5 Lot 139.00 - Gestion des déchets de chantier

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 139.00 - Gestion des déchets de chantier.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Architektengemeinschaft Häuselmann / Schmid, Langstrasse 62, 8004 Zürich, Suisse

description: Unterlagsböden, Hartbeton.

description: Deckenbekleidungen aus Metall.

description: Gärtnerarbeiten.

description: Strassen und Plätze.

title: Neubau Mehrzweckhalle Ammannsmatt, 5643 Sins

description: BKP 281.0 Unterlagsböden BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall BKP 421 Gärtnerarbeiten BKP 460 Strassen und Plätze

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preisangebot: 50
2. Erfahrung und Qualifikation mit vergleichbaren Arbeiten: 20
3. Leistungsfähigkeit, Kapazität: 20
4. Produktanforderungen: 10
Preisbewertung: Niedrigstes Angebot 10 Punkte, 1% Differenz = 0.1 Punkte Abzug, ab 100% Differenz 0 Punkte. Bewertung mit Punktetabelle: 10 = sehr gut bis 1 = ungenügend:
1. Preisangebot: 50
2. Erfahrung und Qualifikation mit vergleichbaren Arbeiten: 20
3. Leistungsfähigkeit, Kapazität: 20
4. Produktanforderungen: 10
Preisbewertung: Niedrigstes Angebot 10 Punkte, 1% Differenz = 0.1 Punkte Abzug, ab 100% Differenz 0 Punkte. Bewertung mit Punktetabelle: 10 = sehr gut bis 1 = ungenügend:


title: Offerte Güterstrasse Vignogn

description: Abschnitt A: Schulhaus - Reservoir Abtrag 1'200 m³, Schüttung 200 m³, Fundationsmaterial 1'200 m³, Stabilisierung im Ortsmischverfahren 1'300 m², Schwarzbelag 340 t, Sickerleitung 250 m, Kanalisation 110 m, Einlaufschächte 8 Stk., Kanalisationsschächte 3 Stk., Kordon auf best. Mauer 30 m, Leitschranken 30 m


name: Mauler SA - ingénieurs civils,Chapelle 27, 2034 Peseux, Suisse, Téléphone: 0327325555, Fax: 0327325556, E-mail:

title: PGEE Fleurier / M3

description: Mise en séparatif, fouille pour pose de conduites d'eaux claires. Remplacement de conduites d'eaux usées.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


name: FEI Europe B.V.,Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich, Suisse

name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: Microscope pour Imagerie à haut débit en 3D - BIO TEM


name: DCTI - OBA, à l'attention de Mme Bozon Sandra,voir adresses dans dossier d'appel d'offres, 1211 Genève, Suisse

title: Étude organisationnelle du futur système de traitement des demandes d'intervention de l'Office des Bâtiments

description: L’Office des Bâtiments doit optimiser la gestion et le suivi des demandes d'interventions et faciliter les relations entre différents services. l'OBA veut mettre en place un outil qui permet aux services concernés de suivre la totalité des demandes d'intervention d'entretien et de maintenance et permettre également la gestion des contrats.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, section construction des routes nationales

title: N16, Lot 200 C "Tunnel de Court et tracé autoroutier", responsable de la direction locale des travaux.

description: Responsable de la direction locale des travaux du lot 200 C.

awardCriteriaDetails:
Prix offert:
Références du soumissionnaire en particulier en direction de travaux de tunnels:

street: Reiterstrasse 11


name: Centrale d'achats de l'hôpital du Valais, Institut central des hôpitaux valaisans, Av. du Grand-Champsec 86

title: Consommables & maintenance des machines de radiologie.

description: Le marché est basé sur la maintenance de toutes les installations de traitement des films radiologiques des divers sites de l'hôpital du Valais, ainsi que la fourniture de films et d'autres consommables.

street: case postale 736

AGFA HealthCare AG

street: Stettbachstraße 7


title: Kryo-Transmissions-Elektronenmikroskop für biologische Makromoleküle

description: ETH Zürich à l'intention d'acquérir un cryo-microscope électronique par transmission à filtrage d'énergie et de l'installer à l'Institute Paul Scherrer (PSI) L'offre doit inclure l'installation complête du systême, l'instruction des opérateurs, ainsi qu'une garantie de minimum 24 mois à partir des tests de validations chez le client. (Details voir cahier des charges)

eligibilityCriteria: aucunes


title: Avers Belagsarbeiten

description: Flicke/Aufprofilierung t 190; AC 8N, 3cm t 400; AC 11N, 4cm t 230


name: Baudirektion Uri, Amt für Tiefbau, Abteilung Strassen

title: K21 Seelisbergstrasse, Lehnenviadukte 2 und 3

description: Die Ausschreibung umfasst den teilweisen Rück- und Neubau zweier Lehnenviadukte, den Bau einer Stützmauer sowie den zugehörigen Strassen- und Werkleitungsbau. Hauptmengen: –Betonabbruch 400m3 –Belagsabbruch 385m3 –HDW Betonabtrag 80m2 –Spachtelungen 280m2 –Hydrophobierungen 970m2 –Beton Schneiden 64m2 –Kabelrohrblöcke 200m –Anker (Felsnägel) 150m –Mikropfähle 120m –PBD Abdichtungen 825m2 –Aushub 1950m3 –Aushub Fels 760m3 –Felsabtrag 500m3 –Spritzbeton Sicherung 70m2 –Fundationsschicht Strasse 630m3 –Strassenbeläge 570t –Leitungen Strassenentwässerung 430m –Ortbetonbau 700m3 –Lehrgerüst 280m2 –Leitschranken 195m

eligibilityCriteria: Die Teilnahme eines sachverständigen Vertreters an der Begehung ist Voraussetzung für die Einreichung eines Angebots.


title: Projet Grand Salève - maçonnerie, béton armé et canalisations - étape 1.

description: Trvaux de maçonnerie et béton armé pour la réalisation de l'étape 1 du projet Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes âgées.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9

Construction Perret SA

street: Route du Bois-de-Bay 38


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

description: BKP 281.8 Doppelböden: Format 60 x 60 cm. Ausmass ca. 4'650 m². Davon rund 270 m² ab Werk mit Linoleum auf Doppelbodenplatten geklebt.

description: BKP 232.4 Bodenkanäle EG-DG: Unterflurkanäle inkl. Bodendosen EG – 5. OG, sowie Gitterkabelbahnen und Hohlbodendosen 6. – 18. OG.

description: BKP 258 Kücheneinrichtungen, Kleinküchen: Lieferung und Montage von 13 Kleinküchen vom 6. OG – 18. OG.

description: BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz (Turm): Lieferung und Montage von inneren Verglasungen vom 6. OG bis zum 18. OG.

description: BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoff und Textilien: Ausmass Linoleum ca. 6'400 m². Ausmass Teppich ca. 4'700 m².

title: Neubau Fachhochschulzentrum Bahnhof Nord St.Gallen und Parkgarage.

description: Das fünfgeschossige Sockelgebäude dient dem Schulunterricht. Im Erdgeschoss sind Hörsäle, Foyer, Küche mit Mensa und eine Cafeteria geplant. In den vier Obergeschossen des Sockelgebäudes befinden sich die Unterrichtsräume und eine Mediathek . Im vierzehngeschossigen Turm sind die Räume der Institute, der Verwaltung sowie Arbeitsbereiche der Dozentinnen und Dozenten angesiedelt. Die Politische Gemeinde St.Gallen und die Cityparking St.Gallen AG erstellen in den vier Untergeschossen ein öffentliches Parkhaus mit 320 Parkplätzen und eine Fahrradstation. Die tragenden Bauteile werden als Massivbau erstellt. Fassadenstützen, Tragwände und Treppenhäuser sind in Stahlbeton, die übrigen Innenwände in Leichtbauweise ausgeführt. Die Fassade besteht aus raumhohen Verbundfenstern und vorfabrizierten Betonelementen.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: COLAS SA Vaud,Rue de Morges, 19-21, 1023 Crissier, Suisse

title: RC 537 - Thierrens-Neyruz - Correction Fin de la Peste - Le Marchat - Travaux de génie civil

description: Longueur : 3.37 Km Terrassement : 7'000 m3 Matériaux bitumineux rabotés : 3'100 T Grave de fondation : 4'500 m3 pose de revêtement bitumineux : 6'200 T

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


title: BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Lieferung und Montage aller mit der Lüftung in Zusammenhang stehenden Komponenten. Inkl. in Betriebnahme.

eligibilityCriteria: 01.02.2011 Kosten: Keine


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Angel Garcia-Franco,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 44, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Mandat à durée indéterminée (taux d'activité: 30%) pour un médecin du travail

description: Le médecin retenu, tout en collaborant étroitement avec le Centre de compétence santé et les spécialistes de la sécurité au travail aura comme responsabilités principales: -Investigations concrètes en médecine du travail, études des postes de travail sous l’angle de la santé et de la sécurité, tant physique que psychique. -Détection et contrôle de tous les facteurs inhérents à SIG, ou liés à ses différentes activités, qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des collaborateurs. -Réalisation des bilans médicaux réguliers obligatoires des collaborateurs exposés à des risques professionnels spécifiques. -Conseils donnés à la Direction de SIG sur la santé et la sécurité au travail, aussi bien sur le plan général que particulier et sur la meilleure organisation possible des postes de travail selon ces critères. -Participation au comité santé-sécurité SIG (4 x an) -Participation à l’information et à la formation du personnel de SIG dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. -Questionnaires et visites médicales d’embauche. -Vérification de l’adéquation entre les arrêts de travail et la maladie ou l’accident. -Bilans médicaux lors d’absences courtes mais répétitives, ou de longue durée. Ces trois derniers points uniquement en cas d’absence prolongée du médecin-conseil, ou à sa demande, et avec son accord

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de médecins diplômés, titulaires d'une spécialisation en médecine du travail, respectant les usages locaux, payant les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et apportant la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


name: Office fédéral de l’environnement OFEV INOBAT, chargé de l’office fédéral de l’environnement OFEV

title: Evaluation d’agence pour la campagne concernant la collecte et le traitement des piles.

description: L’objectif ultime de la campagne est d’augmenter le taux de retour d’environ 70 % actuellement aux 80 % prescrits par l’Office fédéral de l’environnement. Ancrer chez les consommatrices et les consommateurs la connaissance de l’obligation de retourner les piles et accumulateurs usagés, et motiver les consommatrices et les consommateurs à agir correctement. Le site Internet d’Inobat doit être adapté aux besoins des personnes handicapées. Les documents sur Internet doivent par conséquent satisfaire aux exigences des directives de la confédération pour l’aménagement de sites Internet facilement accessibles. Les modifications correspondantes du site Internet d’Inobat doivent être réalisées dans un délai utile.

procurementMethod: selective

street: Fellerstrasse 21

Polyconsult AG

street: Monbijoustrasse 61


name: Einwohnergemeinde Aarberg,à l'attention de Marc Lehmann, Rathaus / Stadtplatz 28, 3270 Aarberg, Suisse, Téléphone: 032 391 25 25, Fax: 032 391 25 05, E-mail:

title: Gesamtplanermandat Neubau Halle mit Mehrzwecknutzung - Gesamtplanermandat Architektur

description: Dreifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Nachweise zu den nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf das Projekt):
- Mehrfachsporthalle:
- Auftragsgrösse:
_Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf die Organisation):
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren:
_Kundenzufriedenheit:
Auftragsanalyse::
_Lage und Ausrichtung:
_mögliche Materialisierung:
_Kosten, Termine, Qualität:
_Zusammensetzung Gesamtplanerteam:
_Besondere Risiken und die Massnahmen dazu:
_Erfolgsfaktoren für Projekte:
_Berechnung der Honorare Spezialplaner:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot ( --> Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Nachweise zu den nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf das Projekt):
- Mehrfachsporthalle:
- Auftragsgrösse:
_Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf die Organisation):
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren:
_Kundenzufriedenheit:
Auftragsanalyse::
_Lage und Ausrichtung:
_mögliche Materialisierung:
_Kosten, Termine, Qualität:
_Zusammensetzung Gesamtplanerteam:
_Besondere Risiken und die Massnahmen dazu:
_Erfolgsfaktoren für Projekte:
_Berechnung der Honorare Spezialplaner:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot ( --> Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme - Dialysesysteme HDF

description: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: 16.12.2011 Kosten: Keine


title: Werkleitungen Frutigenstrasse, Thun

description: Erstellen neuer Mischwasserkanal und Grabarbeiten für die Erneuerung der Werkleitungen Gas, Wasser und Elektro inkl. Wiederherstellung der Asphaltbeläge.

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.


name: Büro für Bauökonomie AG,à l'attention de Cornelia Köpfli, Zähringerstrasse 19, 6006 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 249 40 43, Fax: 041 249 40 50, E-mail:

title: Neubau Alters- und Pflegeheim "Hofmatt neu" in Arth

description: Bauingenieurleistungen für die Projektierung des Neubaus inkl. der Planung des Baugrubenaushubes und allfälligen Baugrubensicherungen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Politische Gemeinde Wald,à l'attention de Mike Honegger, Bahnhofstrasse 6, 8636 Wald, Suisse, Téléphone: 055 256 51 40, Fax: 055 256 51 12, E-mail:

title: Betreibung der Haupsammelstelle und Betreuung der Nebensammelstellen

description: Betreiben der Haupsammelstelle und Betreuung der Nebensammelstellen der Gemeinde Wald

eligibilityCriteria: Aufgrund der Kriterien in den Ausschreibungsuntelagen


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: Das Spital Männedorf beabsichtigt zwischen Sommer 2011 und Ende 2014 die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Behandlungstrakts in Etappen und unter Betriebsaufrechterhaltung. Neben 5 OP-Sälen werden Räume für die Intensiv- und die Notfall-Station sowie für die ZSVA und die Spital-Gastronomie realisiert. SKP 215 FASSADENBAU Total ca. CHF 2.9 Mio., bestehend aus: - SKP 215 Montagebau als Leichtkonstruktionen - SKP 228 Äussere Abschlüsse / Sonnenschutz


title: Diffractomètre de rayons X sur poudre.

awardCriteriaDetails:
Accord avec les équipements pré-requis pondération:
Commodité de l'opératur pondération:
Prix pondération:
Service pondération:

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

Panalytical BV

street: Allmendstrasse 140


title: A8 Umfahrung Lungern Kabelanlage LWL, Ausschreibung

description: 7 Kommunikationsschränke (800x800x2000) mit 19°-Rahmen 42 HE Ca. 189 Kabelendverschlüsse 3HE/7TE bestückt mit 12xE-2000 LSH 8° APC Stecksystem 32 Kabelentverteiler AP mit 12xE-2000 LSH 8° APC und zwei Spleisskassetten 12 Muffen für die Aufnahme und Spleissung von bis zu 144Fs LWL Verkabelung Transitleitung Tunnel Lungern - Tunnel Giswil: 48 Fs-SM ca. 4'500 Meter LWL-Verkabelung Objektverbindungen: 144Fs-SM ca. 4'200 Meter, 72Fs-SM ca. 4'200 Meter, 24Fs-SM ca. 300 Meter LWL Verkabelung in Ringtopologie für Querverbindungen 01-13: 24Fs-SM ca. 11'000 Meter LWL Verkabelung in Sterntopologie für Querverbindungen 01-13: 144Fs-SM ca. 2'700 Meter, 120Fs-SM ca. 550 Meter, 96Fs-SM ca. 500 Meter, 72Fs-SM ca. 550 Meter, 48Fs-SM ca. 500 Meter, 24Fs-SM ca. 1'900 Meter LWL Verkabelung SOS-Nischen: 12Fs-SM ca. 9'500 Meter

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis, Angebotspreis: 50
Technische Lösung (Produkt, Qualität): 30
Leistungsfähigkeit und Erfahrung: 20
Preis, Angebotspreis: 50
Technische Lösung (Produkt, Qualität): 30
Leistungsfähigkeit und Erfahrung: 20


name: Service des ponts et chaussées, section route nationale, à l'attention de Monsieur Thierry Beuchat,Rue Saint-Maurice 7b, CP 971, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: 032 420 73 00, Fax: 032 420 73 01, E-mail:

title: A16 - Section 8 : Delémont Est - frontière bernoise Viaducs sur la Birse Lot 8.100 : ouvrage d'art

description: - Déblais : 3'000 m3 - Remblais : 3'500 m3 - Palplanches : 700 m2 - pieux forés diam. 1200 mm : 330 m' - béton : 3'400 m3 - coffrages : 5'900 m2 - armatures : 480.0 to - précontrainte longitudinale : 34.0 to - collecteur HDPE eau de chaussée sous le tablier : 200.0 m' - tubes de protection de câbles sous le tablier : 1'040 m'

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'adjudication des marchés publics


title: Gründjitobelbrücke Baumeisterarbeiten

description: Betonabbruch 70 m3; HDW-Abtrag 300 m2; Belagsabbruch 165 t; Aushub 200 m3; Schalung 470 m2; Beton 140 m3; Bewehrung 18 t; Fundationsmaterial 75 m3;


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Achats Infrastructure Elektroanlagen, Energie und Telecom

title: Roue Pelton pour le site de production d'Etzelwerk.

Andritz Hydro AG

street: Obernauerstrasse 4


title: Oberriet, Anpassung Publikumsanlagen

description: - Nouvelle construction du passage sous-voie (élément préfabriqué) - Nouvelle construction des rampes des quais intérieur et extérieur (béton coulé sur place) - Consolidation des fouilles - Nouvelle construction des quais intérieur et extérieur - Infrastructure, drainage des voies - Travaux de génie civil et de revêtement - Fondation marquises Métrés principaux (env.): - Béton 350 m3 - Coffrages 970 m2 - Bordures de quai P55 420 m - Excavations 6000 m3 - Consolidation des fouilles (paroi berlinoise) 420 m/250 m2 - Imperméabilisation eaux souterraines 520 m2 - Gravier 1 2’’500 m3 - Revêtement bitumineux 340 t - Drainage des voies 380 m - Infrastructure 350 m - Fondation marquises 18 pièces - Fondations ligne de contact et signaux 12 pièces - Démantèlement halle aux marchandises 1 pièce - Démantèlement rampe 1 pièce

eligibilityCriteria: Prix: aucun Pas de frais. Disponible sous www.simap.ch Commandes de plans supplémentaires: Coûts selon prestations fournies. Décompte: coûts traçage (plotter) 25-/m2 + TVA + frais de port. Commande par courrier électronique à rene.ruchti@akellerag.ch: Bureau d’ingénieurs A. Keller AG Sangenstrasse 12 8570 Weinfelden

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität::
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 45
Nachweis::
1.1Techn. Bericht mit Aussagen insbesondere über das Baustellenqualitätsmanagement und den vorgesehenen Massnahmen, mit welchen die geforderte Qualität erreicht werden soll (Projektbezogens Qualitätsmanagement).:
1.2Vorgesehenes Schlüsselpersonal unter besonderer Berücksichtigung der Referenzen und Erfahrung anhand ähnlicher Bauarbeiten.:
1.3Mind. 2 Referenzen Bauführer und Polier in den Sparten Betonbau, Baugrubensicherung und Tiefbau unter Bahnbetrieb mit Angaben Namen, Jahrgang, betreute Referenzobjekte, Bausumme der Objekte, Referenzperson mit Telefonnummer.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(Mindestwert 3.0;: 30
Nachweis::
2.1Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen.:
2.2 Bauprogramm (aufgrund Beilage B3).:
2.3 Konzept der Baustelleneinrichtung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 15
Nachweis::
3.1 Technischer Bericht mit Beschreibung Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms.:
3.2Vorgesehene Arbeitsleistungen: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipen (aufgrund Beilage B3).:
4.Berücksichtigung von Umwelt und Sicherheit:
(: 10
Nachweis::
4.1Nachweise, wie die Umweltauflagen im Kapitel E2 eingehalten werden.:
4.2Angaben über vorgesehenes Sicherheitskonzept. Anzahl gültige Ausweise von Sicherheitschefs und Stv. bei Arbeitsbeginn (Kopien beilegen).:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität::
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 45
Nachweis::
1.1Techn. Bericht mit Aussagen insbesondere über das Baustellenqualitätsmanagement und den vorgesehenen Massnahmen, mit welchen die geforderte Qualität erreicht werden soll (Projektbezogens Qualitätsmanagement).:
1.2Vorgesehenes Schlüsselpersonal unter besonderer Berücksichtigung der Referenzen und Erfahrung anhand ähnlicher Bauarbeiten.:
1.3Mind. 2 Referenzen Bauführer und Polier in den Sparten Betonbau, Baugrubensicherung und Tiefbau unter Bahnbetrieb mit Angaben Namen, Jahrgang, betreute Referenzobjekte, Bausumme der Objekte, Referenzperson mit Telefonnummer.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(Mindestwert 3.0;: 30
Nachweis::
2.1Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen.:
2.2 Bauprogramm (aufgrund Beilage B3).:
2.3 Konzept der Baustelleneinrichtung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 15
Nachweis::
3.1 Technischer Bericht mit Beschreibung Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms.:
3.2Vorgesehene Arbeitsleistungen: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipen (aufgrund Beilage B3).:
4.Berücksichtigung von Umwelt und Sicherheit:
(: 10
Nachweis::
4.1Nachweise, wie die Umweltauflagen im Kapitel E2 eingehalten werden.:
4.2Angaben über vorgesehenes Sicherheitskonzept. Anzahl gültige Ausweise von Sicherheitschefs und Stv. bei Arbeitsbeginn (Kopien beilegen).:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Alstom Grid AG,Carl-Sprecherstrasse 3, 5036 Oberentfelden, Suisse

name: Service Achats, à l'attention de Stéphane Deillon,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Projets postes 125kV Gland et La Longeraie

description: Lot 1 : Gland - Installation GIS 125kV Lot 2 : La Longeraie – Installation GIS 125kV

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Tekhne SA,Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse

title: STEP Lausanne - Renouvellement des filières de traitement des eaux usées et des boues d'épuration - Etude de l'impact sur l'environnement

description: Mandat d'étude de l'impact sur l'environnement

eligibilityCriteria: Voir documents d'appel d'offres téléchargeables


title: Nürensdorf, 762 Alte Winterthurerstrasse

description: Grabenaushub: 1'500 m3 Belag fräsen: 19'000 m2 Transporte: 7'600 m3 Abschlüsse: 4'000 m' Bushaltestellen: 335 m2 Belagsarbeiten: 6'200 t

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen - und Werkleitungsbau


name: Triform SA, à l'attention de Alain Berset,Court-Chemin 19, 1704 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 347 22 77, E-mail:

title: STEP Fribourg - Couplages chaleur-force

description: Fourniture, montage et mise en service de 2 couplages chaleur-force fonctionnant au gaz naturel

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rue Lissignol 8 - rénovation de l'immeuble

description: Travaux de maçonnerie Estimation CHF 380'000.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: JPF Construction SA,Avenue des Boveresses 50 - Case postale 103, 1000 Lausanne 21, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction des travaux

title: Travaux de génie civil pour l'avenue Charles-Dickens

description: Remplacement des conduites des services industriels, reconstruction de la chaussée et des trottoirs et réaménagement des espaces publics

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce


name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Mme Dalila Oliveira,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d'offres public pour des cours de bureautique portant sur la plateforme Microsoft Windows 7, les navigateurs Internet et la suite Microsoft Office 2010

description: Dans le cadre de son catalogue de formation destiné aux collaborateurs de l'Etat, le Service de formation de l'Office du personnel de l'Etat de Genève souhaite compléter les formations en matière de bureautique pour l'ensemble des personnes travaillant à l'Etat assurant des fonctions administratives. Ces cours doivent porter sur la nouvelle plateforme Microsoft Windows 7, les navigateurs Internet (en principal FireFox, en secondaire Internet Explorer) et sur la Suite Microsoft 2010. Certains cours seront dispensés en vue d'obtenir les certifications ECDL CORE et ECDL Advanced.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant un siège ou une succursale en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord international sur les marchés publics (AMP, appelé aussi GATT/OMC) qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales obligatoires (- AVS, AI, AC, APG, Lmat; - LAA, - LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l'entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire


title: IBM Server


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: Ingénieur/planificateur pour les phases du concept global de maintenance (EK) et du concept d’intervention (MK) du projet de maintenance N01 EP Birrfeld - Reuss.

description: Dans le cadre du concept global de maintenance et du concept d’intervention, les points ci-après devront être examinés de manière approfondie, et les mesures à prendre devront être définies: — mesures possibles pour le renouvellement des revêtements, — faisabilité de la signalisation temporaire (guidage du trafic 4/0), — état des lieux de l’évacuation des eaux (inspection vidéo) et définition des mesures nécessaires, — dimensions des installations de câbles et planification d’un aménagement éventuel dans le cadre du concept de maintenance, — les glissières de sécurité conviennent en principe, mais le remplacement de la glissière centrale doit être envisagé sérieusement conformément au projet de maintenance EP Lenzburg, — Birrfeld (recommandation de la gestion du patrimoine de la filiale de Zofingue), — remplacement éventuel des panneaux à messages variables par des panneaux à fibre optique, — rétablissement du comptage de la circulation et du système d’alerte rapide en cas de verglas à proximité du km UH 92.000 en direction de Zurich (N01) après le renouvellement des revêtements, — éventuelles prestations préalables dans le cadre des investigations en cours sur l’interdiction de dépasser pour les poids lourds sur la N01, — prise en compte du cadastre du bruit pour la planification des mesures de lutte contre le bruit (parois antibruit, isolation phonique, revêtements phonoabsorbants, etc.), — photographies de la clôture à gibier et prévision de son remplacement, probablement nécessaire dans certains secteurs, — en cas de démolition définitive de l’objet N1/419 (passage supérieur Mellingerstrasse), prévision d’une nouvelle passerelle à signaux et du montage d’une caméra vidéo, — en raison de la réfection des revêtements, remplacement de la couverture et reconstitution du marquage, — raccordement éventuel des bâtiments de la police situés dans le secteur de l’échangeur aux réseaux d’eau potable et des eaux usées (à discuter avec la police et l’UT) Dans le cadre du projet de maintenance N01 Birrfeld, — Reuss, les objets d’inventaire ci-après doivent être remis en état: —— N01 tracé, —— N01 evacuation des eaux, —— N01 batterie de tubes, —— N01 équipements d’exploitation et de sécurité, —— N1/416 pont au-dessus de la rampe BS/ZH, —— N1/417A pont au-dessus de la rampe K400 et rampe BE/BS, —— N1/417B pont au-dessus de la rampe K400 et rampe BE/BS, —— N1/418 Reusstalbrücke, —— N1/419 UEF Mellingerstrasse.

street: Brühlstrasse 3

Jauslin + Stebler Ingenieure AG

street: Gartenstrasse 15


name: Schwellenkorporation Boltigen,à l'attention de Hans Bettler, Weissenbach, 3766 Boltigen, Suisse

title: Hochwasserschutz Reidenbach, Projekt V / 2008 Hauptlos Gerinne

description: Baumeisterarbeiten im Wasserbau, Hauptlos Gerinne Hauptausmasse: Abbrüche Ufermauern / Sohlenpflästerung (z.T. Blöcke zur Wiederverwendung) 750 m3 lose Erdbewegungen 4‘500 m3 lose Beton für Ufermauern, Blockschwellen, Unterfangungen1‘000 m3 Natursteinblöcke (z.T. Verwendung aus Abbruch) 1‘600 t

eligibilityCriteria: 25.03.2011 CHF 100.00 Zahlungen auf das Kto. der Schwellenkorporation Boltigen: IBAN CH8380856000001116948 Bei der Raiffeisenbank Obersimmental, 3770 Zweisimmen: PC 30-7246-1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 30
Angebotspreis: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 30


name: Axpo AG, à l'attention de Horst Winter,Kernkraftwerk Beznau, 5312 Döttingen, Suisse, Téléphone: +41 56 266 7654, Fax: +41 56 200 4025, E-mail:

title: Ersatz der thermischen Barrieren der Reaktorhauptpumpen

description: Die thermischen Barrieren der Reaktorhauptpumpen sollen ersetzt werden. Bei den Reaktorhauptpumpen handelt es sich um einstufige Zentrifugalpumpen des Herstellers Westinghouse vom Typ V10072A1. Benötigt werden 4 neue thermische Barrieren von denen drei in die vorhandenen Pumpen eingebaut werden und eine als Reserveeinheit eingelagert wird. Die neuen thermischen Barrieren müssen in die vorhandenen Pumpen eingebaut werden. Die vorhandenen Abmessungen und die Betriebsbedingungen der eingesetzten thermischen Barrieren sind gegeben und müssen eingehalten werden. Zudem müssen die heute geltenden Vorschriften und Richtlinien des ENSI erfüllt werden. Ausgeschrieben wird die Planung, Herstellung, Lieferung und Unterstützung bei der Montage von 4 thermischen Barrieren.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 222/224 Spengler- und Flachdacharbeiten

description: Sengler- Blitzschutz- und Flachdacharbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


title: Erstellung von Lärmschutzwänden in Wollerau

description: Construction de parois antibruit le long des voies CFF Commune de Wollerau, km de voie 28,200 – 29,210, parois antibruit 1, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3: Longueur totale 934 m‘ - 558 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en béton/ GFK (paroi 3.1) - 324 m‘ béton/verre, hauteur de la paroi 3,00 depuis niveau supérieur du sol - 52 m‘ aluminium, hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du sol La paroi antibruit suivante ne fait l’objet d’un appel d’offres qu’à titre d’option (sous réserve d’autorisation de l’OFT dans les temps): Commune de Freienbach, km de voie 29,210 – 29,234, parois antibruit 1/2.1: Longueur totale 54 m‘ - 54 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en acier La paroi antibruit suivante ne fait l’objet d’un appel d’offres qu’à titre d’option (sous réserve d’autorisation de la commune de Wollerau): Paroi antibruit financée par la commune de Wollerau, km de voie 28,884 – 28,991: Longueur totale 107 m‘ - 107 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 1,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en GFK (contrat d’entreprise séparé avec la commune de Wollerau)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
1. Wirtschaftlichkeit:
Die offerierten Regieansätze resp. Summen fliessen in dieser vorliegenden Submission nicht in den:
Angebotsvergleich ein. Lediglich die ordentlichen Angebotssummen inkl. Rabatt, inkl. Skonto werden:
einander gegenübergestellt.:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden:
Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Vorgeschlagener Bauablauf (Mindestwert 3.0 ; Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Logistikkonzept: Angemessene Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
(Gewicht 20%).:
- Ein Sicherheitschef pro Gruppe (Gewicht 20%).:
- Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
- Bezeichnung eines Sicherheitschefs pro Gruppe:
- Beschreibung des Einsatzes der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
2. Gewähr für Einhaltung Termine (Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes (Gewicht 20%).:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe (Gewicht 20%).:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes:
- Vorgesehene Arbeitsleistung: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe/n:
- Vorgesehener Bauablauf:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Duchschnittes der:
Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt)-Kriterium zu einer Benotung mit:
Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten:
erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
1. Wirtschaftlichkeit:
Die offerierten Regieansätze resp. Summen fliessen in dieser vorliegenden Submission nicht in den:
Angebotsvergleich ein. Lediglich die ordentlichen Angebotssummen inkl. Rabatt, inkl. Skonto werden:
einander gegenübergestellt.:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden:
Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Vorgeschlagener Bauablauf (Mindestwert 3.0 ; Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Logistikkonzept: Angemessene Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
(Gewicht 20%).:
- Ein Sicherheitschef pro Gruppe (Gewicht 20%).:
- Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
- Bezeichnung eines Sicherheitschefs pro Gruppe:
- Beschreibung des Einsatzes der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
2. Gewähr für Einhaltung Termine (Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes (Gewicht 20%).:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe (Gewicht 20%).:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes:
- Vorgesehene Arbeitsleistung: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe/n:
- Vorgesehener Bauablauf:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Duchschnittes der:
Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt)-Kriterium zu einer Benotung mit:
Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten:
erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Pool GEOS-URNER mandataire partie électricité: PSA - Perrin, Spaeth & Associés

title: Construction du parking de l'OMC de 400 places - travaux d'installations et de câblage électriques.

description: Soumission pour la réalisation des canalisations électriques pour un parking souterrain, d'environ 400 places, sur 4 niveaux, incluant: - le provisoire de chantier - l'alimentation principale - les liaisons aux tableaux principaux et secondaires - les alimentations des diverses techniques présentes tel que cvs, téléphonie, détection incendie, etc. — Les canalisations, la pose et le raccordement de l'éclairage - Les canalisations domotiques pour l'éclairage - Les canalisations (tubes et câbles) pour la sécurité.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre - respect des délais:
Référence et expérience (éliminatoire):
Formation professionnelle:

street: selon dossier d'appel d'offre K2


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost Projektmanagement 2

title: Construction de parois antibruit a Wollerau.

description: Construction de parois antibruit le long des voies CFF Commune de Wollerau, km de voie 28,200 – 29,210, parois antibruit 1, 2.1. — 2.4, 3.1, — 3.3: longueur totale 934 m‘, — 558 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en béton/ GFK (paroi 3.1), — 324 m‘ béton/verre, hauteur de la paroi 3,00 depuis niveau supérieur du sol, — 52 m‘ aluminium, hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du sol La paroi antibruit suivante ne fait l’objet d’un appel d’offres qu’à titre d’option (sous réserve d’autorisation de l’OFT dans les temps): Commune de Freienbach, km de voie 29,210 – 29,234, parois antibruit 1/2.1: longueur totale 54 m‘, — 54 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en acier La paroi antibruit suivante ne fait l’objet d’un appel d’offres qu’à titre d’option (sous réserve d’autorisation de la commune de Wollerau): paroi antibruit financée par la commune de Wollerau, km de voie 28,884 – 28,991: longueur totale 107 m‘, — 107 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 1,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en GFK (contrat d’entreprise séparé avec la commune de Wollerau).

street: Kasernenstrasse 95/97


name: Einwohnergemeinde Wohlen,à l'attention de Hansjörg Messerli, Hauptstrasse 26, 3033 Wohlen, Suisse, Téléphone: 031 828 81 34, Fax: 031 828 81 39, E-mail:

title: Nr. 210 eBKP-H B/C/E Baumeisterarbeiten (BKP211)

description: Umbau & Sanierung Schulanlage Wohlen. Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: gemäss Angaben in der Ausschreibung


title: Sanierung, Lieferung und Montage von Schneckenpumpen in den Pumpwerken Hauptkanal und Heimberg

description: Demontage, Sanierung und Wiedermontage von 4 Schneckenpumpen; Lieferung und Montage einer neuen Schneckenpumpe

eligibilityCriteria: 03.08.2011 Kosten: Keine keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: BKP 25 Sanitäranlagen

description: siehe Unterlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Stadtspital Triemli

description: - Bettenhaus Ausbau Etappe C - Z-1 Bettenhaus


name: Baukostenplanung Ernst AG,à l'attention de Bernhard Covantes, Thunstrasse 7, Postfach 13, 3000 Bern 6, Suisse, E-mail:

title: Wohn- und Schulheim Sonnegg, Belp - Wärmeverteilung

description: Erstellung zweier Neubauten: - Wohnheim (Hauptbau): Grundfläche 43.95 x 18.70 m / Gebäudehöhe max. 10.00 m. - Pavillon: Grundfläche 11.65 x 9.00 m / Gebäudehöhe ca 4.20 m. Umbau des bestehenden Schulhauses: - Umbau Schulhaus: Grundlfäche unverändert / Liftanbau 2.33 x 2.10 m / Höhe ca. 11.70 m Massivbauweise in Beton- und Mauerwerkskonstruktion, Fassaden im Wohnheim in Aussenisolation, Pavillon in Sichtbeton, Flachdächer extensiv begrünt. Schulhaus unverändert. Autoabstellplätze in Sickerasphalt. Vorplatz in Asphalt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen.


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Bicycle 12.

description: Even after the disbandment of the cyclist troops the Swiss Armed Forces still have a need for bicycles in order to realise displacements in a simple and environmentally friendly manner. The introduced Service Bicycle 05, which has been in operation for more than 100 years, no longer meets current safety standards and due to its technical construction can no longer be appropriately maintained. The Bicycle 93 is a special construction for the disbanded bicycle troops. Therefore it is almost impossible to find commercially available components for maintenance and repair. So a replacement imposes itself for economic reasons. The introduced, outdated Bicycles 05 and 93 susceptible to failure are to be replaced by a robust bicycle, corresponding to state-of-the-art technology and equipped with commercially available components. The troops, particularly during basic training, are to be provided with a bicycle as an economical and environmentally friendly means of transport for short distances. — Operated by armed services personnels in battle dress, equipped with basic carrying unit, personal weapon and field pack, — Standard frame size for body heights from 1.60 to 1.90m, — Payload (person and equipment) ≥120kg, — Payload front carrier ≥10kg, — Payload rear carrier ≥20kg, — Minimum service life 10 years, — Workload approx. 500km/year. Basically purchased and commercially available components are assembled, whose requirements from frame to carrier and lighting are specified in detail by armasuisse. At the same time contactor has to assume the system management by means of a service level agreement.

street: Wankdorfstraße 2

Simpel GmbH

street: Dorfstrasse 58


currency: EUR

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Projet (1135) 609 software asset management-Lösung BIT + FUB.

description: L’objectif visé par cet appel d’offres est l’acquisition d’une solution software asset management ainsi que la réalisation, l’implémentation et le support «First Level» de l’application sur deux sites à Berne. La livraison du logiciel comprend également l’installation, le paramétrage et la personnalisation de la configuration de base, y c. la connexion des interfaces définies. Le soumissionnaire doit également fournir des services d’assistance au niveau de la planification, de l’exécution, de l’évaluation et de la documentation des tests de fonctionnement ainsi que pour la gestion des tests après la réception de la solution SAM, la création et la fourniture d’une documentation utilisateur et d’un concept de support ainsi que pour les cours et la formation relatifs à la solution SAM. La maintenance et le support sont à définir comme des coûts récurrents.

USU AG

street: Spitalhof

countryName: DE


name: Hamilton Bonaduz AG,Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Automated Cell Culture System

description: A fully automated fluid handling system for the maintenance of standard cell cultures (CHO, HeLA, HEK293, MCF7, etc.) and the preparation of different kinds of assay plates (96, 24 well format). The system must be capable of handling adherent as well as suspension cell cultures. Software an hardware must be able to schedule/maintain up to 10 cell lines simultaneously. Details see specification documentation.

eligibilityCriteria: aucunes


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

title: Place d'Armes de Genève - transformation et agrandissement du dépôt d'aire.

description: Le marché concerne les prestations complètes d'un groupement de mandataires constitué d'un architecte, d'un ingénieur civil et des ingénieurs CVSE dans le cadre du projet de transformation et d'agrandissement du dépot d'Aire la Ville.

street: David Dufour 5


title: "Microscopy Suite" for automated long term live cell imaging

description: Two wide-field fluorescence microscope systems, optimized for long term live cell imaging in an automated fashion One fluorescence microscope system (as above), including a multi-point confocal scanning unit, optimized for long term live cell imaging in an automated fashion One high-end point scanning confocal microscope, optimized for live cell imaging. Details see Specification Documentation.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte, Netzweite Projekte und NEAT

title: Steinhausen, Neubau Haltestelle Rigiblick Linie711, km 35.385 - 35.705

description: L’objet de l’appel d’offres est la construction du nouvel arrêt RER de Steinhausen Rigiblick, avec un quai de 320 m de long sur le côté est de la voie. Un passage piétonnier souterrain doté d’escaliers et de rampes doit être réalisé pour desservir l’arrêt et passer sous la ligne de chemin de fer. Il faut en outre prévoir des ponts provisoires ainsi que la réalisation d’une fouille fermée avec rabattement de nappe. L’ensemble de la structure porteuse doit reposer sur des pieux d’ancrage. Les nouvelles structures d’accueil doivent être conformes au concept d’aménagement «Unit» du chemin de fer urbain de Zoug. Principales quantités: - Piquetage du chantier: 1 voie - Sites de montage et pistes de chantier: 3500 m² - Défrichement des buissons: 80 m² - Palplanches: 2600 m² - Etayage métallique de la fouille: 70 t - Système de pompage par pointes filtrantes: 250 m - Consolidation des talus: 470 m² - Déblais (solides): 2450 m³ - Remblai compactable (en vrac): 800 m³ - Pieux creux en béton centrifugé: 4300 m - Béton: 780 m³ - Armatures: 85 t - Revêtement en béton extra dur: 430 m² - Eléments de quai préfabriqués: 1050 m² - Escaliers préfabriqués: 2 unités - Poteau en béton préfabriqué: 1 unité - Marchepieds auxiliaires pour quais (caillebotis): 320 m - Etanchéité: 250 m² - Nouveau bloc pour conduite de câbles (x4), y compris les conduites: 330 m - Tuyaux de protection des câbles: 990 m - Chambres à câbles: 15 unités (mise en place) - Système de drainage: 180 m - Tuyaux drainants: 200 m - Caniveaux de drainage: 150 m - Chambres de drainage: 10 unités - Chambre de pompage y compris la pompe: 1 unité - Pierres de bordure: 120 m - Pavage: 350 m² - Matériaux de fondation et de nivellement: 400 m³ - Revêtements: 300 t - Clôtures: 220 m - Comblement de l’aqueduc existant avec des gravillons: 25 m³

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in den folgenden Abschnitt beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität, 40 %, Mindestwert: 3.0:
Nachweise::
- Je 2 Referenzen über vergleichbare Objekte unter Bahnbetrieb der für das Projekt vorgesehenen Schlüsselpersonen sowie der Nachweis über deren Verfügbarkeit:
Als Schlüsselpersonen gelten::
- Bauführer:
- Poliere:
- deren Stellvertreter:
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik, 30 %, Mindestwert: 3.0:
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung sämtlicher Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen (vgl. auch R 259.100). Besonderen Wert wird im Technische Bericht auf Aussagen über die folgenden Punkte gelegt::
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
- Sicherheitschef je Gruppe:
- Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
3. Gewähr für Einhaltung Termin, 20 %:
Nachweise::
- Bauprogramm des Unternehmers mit Angabe der Arbeitsleistung und der Meilensteine:
4. Berücksichtigung der Umwelt, 10 %:
Nachweise::
- Entsorgungskonzepte Baustellenabfälle und -abwässer inkl. Entsorgungskanäle:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar, da keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung, da Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
4.0 gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in den folgenden Abschnitt beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität, 40 %, Mindestwert: 3.0:
Nachweise::
- Je 2 Referenzen über vergleichbare Objekte unter Bahnbetrieb der für das Projekt vorgesehenen Schlüsselpersonen sowie der Nachweis über deren Verfügbarkeit:
Als Schlüsselpersonen gelten::
- Bauführer:
- Poliere:
- deren Stellvertreter:
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik, 30 %, Mindestwert: 3.0:
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung sämtlicher Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen (vgl. auch R 259.100). Besonderen Wert wird im Technische Bericht auf Aussagen über die folgenden Punkte gelegt::
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
- Sicherheitschef je Gruppe:
- Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
3. Gewähr für Einhaltung Termin, 20 %:
Nachweise::
- Bauprogramm des Unternehmers mit Angabe der Arbeitsleistung und der Meilensteine:
4. Berücksichtigung der Umwelt, 10 %:
Nachweise::
- Entsorgungskonzepte Baustellenabfälle und -abwässer inkl. Entsorgungskanäle:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar, da keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung, da Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
4.0 gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Zurich HB: éclairage de quai DML (ligne diamétrale de Zurich).

description: Zurich HB, DML (ligne diamétrale), tronçon 2, gare de Löwenstrasse, BKP 233 planification et réalisation de l’éclairage de quai.

Achats infrastructure

street: Mittelstrasse 43

Kaspar Moos AG

street: Täschmattstrasse 27


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Kantonsstrassen

title: Diegten, Instandstellung Hölsteinerstrasse, Erneuerung Seite Diegten, Tiefbauarbeiten

description: Bauarbeiten; Hauptmengen: - Betonstrasse abbrechen ca. 560 m3 - Beläge aufbrechen ca. 550 m2 - Aushub / Abfuhr ca. 2’700 m3 - Kieslieferungen ca. 2’360 m3 - Fundationsschichten (AC F) ca. 1’600 to - Beläge (AC T, AC, SMA) ca. 1’600 to - Schlammsammler ca. 18 Stk. - Beton (NPK F) ca. 75 m3

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100


title: Beschaffung einer Karusselldrehbank


name: Hochbauamt des Kantons St.Gallen,à l'attention de Elisabeth J. Loesch, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse

description: BKP 281.0/ 281.1 Unterlagsböden/ Hartbetonböden: Unterlagsböden im Verbund, ca. 600 m2. Bestehende Hartbetonbeläge reparieren / sanieren. Neue Hartbetonbeläge, ca. 200 m2 als Sichtbelag und ca. 3900 m2 zur Aufnahme von bauseitigen Belägen (Epoxit- / PU- Beläge).

description: BKP 242/243/246 Heizungs-/ Kälteanlagen: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der Heizungs- und Kälteinstallationen. Installation von Prozesskälte und Versorgung der Lüftungs- und Klimaanlagen mit Kälte- und Heizungsenergie, sowie die Wärmerückgewinnungen mit Kreisverbundsystemen. Gesamtheizleistung: ca. 310 kW. Gesamtkühlleistung: ca. 500 kW. Wärmerückgewinnung: ca. 320 kW.

description: BKP 244/245 Lüftungs- / Klimaanlage: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von insgesamt 8 Lüftungsanlagen und 6 Klimaanlagen inkl. Dämmungen. Gesamtluftmenge Lüftungsanlagen: ca. 8'000 m3/h. Gesamtluftmenge Klimaanlagen: ca. 65'000 m3/h.

description: BKP 247 Dampfanlage: Erweiterung der Dampferzeugung und Verteilung und Erschliessung neuer Dampfverbraucher.

description: BKP 250 Sanitäranlagen: Komplette Sanitäranlagen inklusive Dämmungen.

description: BKP 271.0/ 271.1 Innere Verputzarbeiten/ Spez. Gipserarbeiten: Verputzarbeiten auf Wände, ca. 1200 m2, zur Aufnahme von Tapeten, Deckputze, Anstriche und Plattenbeläge. Spez. Gipserarbeiten Leichtbauwände, ca. 1600 m2.

title: Erweiterung des Hauses 24 als Logistikzentrum des Kantonsspitals St.Gallen (Zentralsterilisation, Kantonsapotheke und zentrale Logistik).

description: Das Haus 24 des Kantonsspitals St.Gallen wird durch einen Erweiterungsbau ergänzt. Der Baukörper weist 3 Vollgeschosse und ein Dachgeschoss auf. Im Untergeschoss entstehen die Technikräume und die erforderlichen Flächen für Umschlag, Lagerung, Kommissionierung von verschiedenen Gütern. Die heutige Anlieferung wird tiefer gelegt. Im mittleren Geschoss wird die Kantonsapotheke eingebaut. Im oberen Geschoss wird die zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) eingerichtet. Im Dachgeschoss sind eine überdachte An- und Auslieferungsstelle für die ZSVA und für die Postgüter geplant. Das Gebäude wird als Massivbau (Betondecken, Betonstützen) erstellt. Die Innenwände werden in Leichtbauweise erstellt. Die Fassade besteht aus vorfabrizierten Betonelementen.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


description: Provisorien und Rückbau Heizung

description: Schadstoffsanierung

description: Abbrucharbeiten

description: Baumeisterarbeiten

description: Elektro- Demontagen und Provisorien

description: Erdsondenanlage

description: Provisorien und Rückbau Heizung

description: Demontagen und Provisorien Sanitär

title: Pflegezentrum Witikon Gesamtsanierung

description: Pflegezentrum Witikon, Gesamtsanierung und infrastrukturelle, betriebliche Anpassungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

title: Structured Illumination Light Microscope

description: Die EPFL beabsichtigt, ein hoch-auflösendes Lichtmikroskop zu erwerben, das auf dem Prinzip der strukturierten Beleuchtung basiert. Das Gerät soll für die Fakultät Life Science (SV) angeschafft werden. Mit Hilfe des neuen Gerätes ist es geplant neue Einsichten in den Mechanismus der Zentrosom Duplication sowie dem Zusammenspiel von Telomeren, Telomerasen und einer nicht-codierender RNA (TERRA=Telomeric Repeat containing RNA) zu erhalten. Weiterhin soll die Interaktion von G-Proteinen und der duzugehörigen Rezeptoren und Effektoren untersucht werden. Ausserdem ist es geplant mit Hilfe dieses Gerätes Proteine in Transport Vesikeln des „Secretory Pathways“ zu untersuchen. Hersteller können weitergehende Informationen auf den folgeden Websiten erhalten: http://leb.epfl.ch/LEB_Home.html http://gonczy-lab.epfl.ch/ http://lingner-lab.epfl.ch/ http://lben.epfl.ch/

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges.


name: Eidg. Zollverwaltung Oberzolldirektion Sektion Material und Drucksachen

title: Livraison des capteurs lineas de l'entreprise Kistler pour installation de pesage routier dynamique (WIM).

description: L'administration fédérale des Douanes, représentée par la direction générale des Douanes, lance par la présente, aux conditions énoncées ci-après, un appel d'offres public concernant la livraison et des prestations en relation avec l'acquisition, le montage et la maintenance des capteurs Lineas de l'entreprise Kistler, y compris les boucles inductives y afférentes, en tant que partie d'une installation de pesage routier dynamique (WIM). L'installation de pesage routier dynamique est une extension de l'installation de contrôle stationnaire existante. La mise en service est effectuée en compagnie du soumissionnaire chargé des installations de contrôle RPLP et de la partie électronique de l'installation de pesage routier dynamique ainsi que de l'entreprise chargée de la maintenance par le mandant.

street: Monbijoustr. 40

RTS GMBH

street: Höhenring 15


title: Tâches d’exécution selon l’art. 26 de l’ordonnance sur le bétail de boucherie.

description: La prestation à fournir comporte les volets de service suivants: 1. Taxation neutre de la qualité des animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine dans des abattoirs suisses gérant en principe annuellement plus de 1’200 unités d’abattage. Quelque 458 373 unités d’abattage d’animaux à poils (animaux de l’espèce bovine, ovine, caprine et chevaline) et 515 175 unités d’abattage de porcs doivent actuellement être classées par an dans 32 abattoirs; 2. Préparation, organisation et réalisation de marchés publics de bétail de boucherie et de moutons en Suisse. Sur actuellement quelque 118 marchés répartis dans toute la Suisse, 379 marchés de gros bétail, 266 marchés de veaux, 313 marchés de mouton, 390 marchés jumeaux (deux marchés pendant la même demi-journée sur différentes places de marché) pour le gros bétail et/ou pour les veaux et 15 marchés jumeaux pour le gros bétail et/ou les veaux avec des moutons doivent chaque année être préparés, organisés et gérés. Un programme annuel des marchés et 52 programmes hebdomadaires des marchés doivent également être rédigés et publiés chaque année. Les prix du marché pratiqués sur le marché et effectivement obtenus doivent également être évalués chaque semaine et être mis à la disposition des médias spécialisés de l’agriculture et de l’économie de la viande. Le dégagement du marché doit par ailleurs être garanti dans des périodes à définir; 3. Le prestataire de services devra faire procéder à une accréditation en tant qu’organisme d’inspection de la taxation de qualité des animaux sur pied et des animaux abattus selon EN ISO/IEC 17020 et procéder aux audits requis par le service d’accréditation; 4. Les campagnes de stockage et de ventes à prix réduits de la viande sont à décider et à organiser en cas d’offre saisonnière excédentaire ou d’autres surplus temporaires; 5. Organisation de 13 réunions par an en vue de soumettre des propositions concernant la quantité de viande à importer fixée périodiquement par l’OFAG.

street: Fellerstrasse 21

Proviande Genossenschaft

street: Finkenhubelweg 11 / Postfach


title: Mehrzweck-Einsatzstiefel

description: The introduced boot reaches the end of its service life. To supplement the new footwear, waterproof and heat-insulating multipurpose combat boots for missions under extreme climatic conditions and for the entire range of application of the armed forces are to be procured.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss 3.8 und den geforderten Nachweisen gemäss den Ausschreibungsunterlagen

procurementMethodDetails: Selective procedure


name: Service achats transports publics genevois

title: Fourniture de pneus neufs et rechapés pour la période de 2011 à 2014.

description: L'objet du présent appel d'offres est la fourniture de pneus neufs et rechappés pour la période de 2011 à 2014.

street: Route de la Chapelle 1

Euromaster Suisse

street: 6 chemin Gérard de Ternier


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Neubau Strafjustizzentrum SJZ, Grenzacherstrasse 6, Muttenz BKP 261 / Aufzugsanlagen

description: – 1 Lift vandalensicher für den Transport von Waren, Betten und Personen – 2 Lifte für den Transport von Personen – 1 Lift für den Transport von Waren und Personen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Umsetzungskonsept: 40
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Umsetzungskonsept: 40


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: TCOB - mâts triangulaires, abris

description: Travaux de : mâts triangulaires, abris Estimation des travaux : CHF 1'700'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: 3 salles de radiologie d'urgence pour les Hôpitaux universitaires de Genève

description: Acquisition, installation, mise en service et formation des utilisateurs de 3 salles de radiologie destinées au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève.

street: Avenue de la Roseraie 70

AGFA HealthCare AG

street: Stettbachstraße 7


name: INGE EFFI 4 c/o Gruner + Wepf Ingenieure AG

name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Etablir le concept global d’entretien pour le projet "N01/42, 46 UPlaNS jonction Zurich Est - Effretikon".

description: Etablissement du concept global d’entretien pour les tronçons UPlaNS les plus chargés et surchargés jusqu’à la conclusion des phases incluse (autorisation de l’OFROU) avec d’amples contrôles/justificatifs normatifs et l’établissement de projets de mesures d’entretien et de transformation comprenant: Rénovation/optimisation de la chaussée; env. 10km de chaussée (à six voies), équipements anti-bruit existants, glissières, installations d’évacuation des eaux y compris évaluation des installations de traitement des eaux résiduaires (SABA). Ouvrages d’art; env. 80 ouvrages de types de construction/états différents, Equipements d’exploitation et de sécurité et installations annexes; notamment salles électriques/cabines, panneaux indicateurs suspendus, éclairage, places de stationnement. Par ailleurs, les résultats et mesures issus de la gestion du trafic VM ZH doivent être concrétisés et les mesures de construction (investissement préalable EES) doivent être prises en considération tout comme les éventuelles mesures de construction de la prévention des risques naturels.

awardCriteriaDetails:
CA1. prix:
(Calcul conformément au nombre d’heures prescrit pour la comparabilité des offres):
CA2. analyse des taches et proposition de procédure::
- Analyse des tâches:
- Procédure prévue y compris programme de travail:
- Organisation de projet (organigramme et ensemble de l’équipe de projet):
CA3. personnes clés::
Qualification en matière d’expérience professionnelle rapportée spécifiquement au projet (expérience dans la construction de routes nationales OFROU, construction sans interruption du trafic et avec:
fort TJM, combinaison entretien/aménagement, nombre de voies de circulation):
- Chef de projet AP CE:
- Chef de projet AP CE adjoint:
- Chef de projet partiel EES:
Nota bene::
Les références des personnes clés / soumissionnaires sont prises en compte pour l’évaluation s’agissant des critères d’aptitude (satisfaction de la comparabilité) et des critères d’adjudication:
(qualité de la comparabilité):
.:
évaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point. Entre 2:
l’évaluation est linéaire:
notation des autres critères de qualité:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
.:
Dès qu’un critère principal se compose de sous-critères, la note globale du critère principal est calculée à partir de la moyenne pondérée de l’évaluation des divers sous-critères. Dans un critère:
principal, cela peut aboutir à une note comportant des décimales, auquel cas la note est arrondie à la première décimale après la virgule.:
.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500):

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

street: Thurgauerstrasse 56


name: CHUV - Direction des Constructions, Ingénierie et Technique, à l'attention de Christopher Pyroth,Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213146253, E-mail:

title: BH – Remplacement automates GTB, Phase 2 CFC 234, Travaux de tableaux électriques.

description: Fourniture de 17 châssis pour tableaux électriques et d'un tableau électrique complet à équiper de matériel d'automation fourni par le maître de l'ouvrage

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Madame Séverine BARDEY,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Matériel de sports d'équipe

description: Accessoires de sport

description: Matériel de gymnastique

description: Matériel d'athlétisme

description: Matériel de sports de raquettes

description: Matériel de cirque

description: Matériel d'escalade

description: Matériel de tir à l'arc

description: Ballons issus du commerce équitable

title: Appel d’offres public pour l’acquisition de matériel de sport.

description: L’objet de la présente procédure d'appel d'offres est de rechercher un ou plusieurs fournisseurs capables d'honorer les commandes de la Centrale Commune d’Achats relatives au matériel de sport décrit dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires (AVS, AI, AC, APG, Lmat; LAA et LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations; 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (NB: prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); 3. Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - office des bâtiments

title: Rénovation du CO de Budé - stores.

description: Fourniture et pose de stores dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres k2+


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de M. Alban Martinuzzi,Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 614 70 54, Fax: +41 21 614 70 16, E-mail:

title: BIERE / VD Assainissement des casernes 1000 + 2000


name: Service des routes division infrastructure routière

title: RC 177 - route de liaison - Aclens/Vufflens-la-Ville - jonction AR Cossonay - coordonnateur sécurité.

description: Prestations de coordonnateur sécurité pour les phases projet d'ouvrage, soumissions, préparation de chantier et travaux.

street: Place de la Riponne 10

Ecoservices VD

street: route de La Conversion 271


title: Extension du CO de Goubing.

description: Construction d'une salle de gym et d'un bâtiment de 10 salles de classe.

Centrale des achats

street: Case postale 96


name: Implenia Construction SA,Chemin de la Venoge 10, 1026 Echandens, Suisse

title: Construction d'une centrale thermique à bois avec CAD


name: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser Energie und Luft, Abt. Wasserbau

title: Hochwasserschutz Limmat Auenpark Werdhölzli

description: Zwischen Stauwehr Höngg und der Autobahn ist links- und rechtsufrig der Hochwasserschutz entlang der Limmat herzustellen. Es sind verschiedene Erdbau- (Dämme, Flachuferbereiche, Buhnen etc.) und Mauerbauarbeiten (Stahlbeton) auszuführen.