title: Langenthal, Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Ringstrasse / Thunstettenstrasse

description: - Tiefbauarbeiten für Werkleitungen - Tiefbauarbeiten für Strassenentwässerung - Kreisverkehrsplatz in Beton Schichtdicke 250mm - Trottoir in Walzasphalt mit Strassenabschlüssen

eligibilityCriteria: - Vollständige Abgabe vom Angebot und den geforderten Nachweise - Teilnahme an obligatorische Begehung vom 20.04.2011, um 14.00 Uhr

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:
Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:


scheme: CPV

title: Sanierung Bertschikerstrasse

documentType: tenderNotice

description: Die Bertschikerstrasse in Wetzikon wird im Bereich Grossensteinstrasse bis Schönenwerdstrasse saniert und der Gehweg ausgebaut. Im Zuge der Sanierung werden die Strassenentwässerung und die Werkleitungen von Erdgas, Gas, Wasser und EW erneuert. Zusätzlich wird die Erdgasleitung bis an die Ortsgrenze zu Bertschikon ersetzt.

eligibilityCriteria: 04.02.2011 CHF 100.00 Die Bezugsgebühr für die Papierexemplare sind direkt am Schalter der Abteilung Bau zu begleichen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Stadt Wetzikon, Abteilung Bau

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Hôpital fribourgeois – Freiburger Spital

documentType: awardNotice

title: Fourniture, installation, mise en service, maintenance et formation des utilisateurs pour un scanner volumique interventionnel destiné au service de radiodiagnostic & radiologie interventionnelle de l’HFR Riaz.

title: Fourniture, installation, mise en service, formation et maintenance d'un appareil IRM et d’un scanner.

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

street: HFR Fribourg-hôpital cantonal

Philips SA Healthcare

street: av. du Mont-Blanc 31


title: Schiers - Schällaria Belagsarbeiten

description: Belag AC 8N; ca. 450 to; Belag fräsen; ca. 5500m2;

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Passerelle Sécheron-Nation (1027TI) vitrerie.

description: Travaux de Vitrerie.Estimation: CHF 236 000,00.

awardCriteria: ratedCriteria

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Mairie de Satigny,Rampe de Choully 17, 1242 Satigny, Suisse, Téléphone: 022 753 90 40, Fax: 022 753 90 50, E-mail:

title: Satigny - agrandissement du complexe école et mairie - appel d'offres mandat d'ingénieur conseil en électricité

description: Réalisation de prestations d'ingénieur conseil en électricité selon le règlement SIA 108 2003 pour les travaux d'installations électriques à courant fort et faible, de détection incendie, d'équipements électriques et d'éclairages extérieurs. Phase 3, étude du projet. Phase 4, appel d'offres. Phase 5, réalisation..

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Giovanni Tedesco,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 42, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Ferblanterie : remplacement toit en pente, toit plat, revêtements et paratonnerre, en partie en zinc-titane, chéneaux env. 240 m, naissances, couloirs, tôles de rive, noues, faîtière et appuis de fenêtres 550 m, revêtements 400 m2, capteurs de paratonnerre 285 m. Exécution en deux étapes, 2012 et 2013.

description: Ersatz Spenglerarbeiten Steil-, Flachdach, Verkleidungen und Blitzschutz in Kupfer, tlw. Titanzink, ca. Rinnen 240 m, Einlauf-, Seiten-, Ort-, Kehl-, First- und Fensterbank-Bleche 550 m, Verkleidungen 400 m2, Fangleitungen 285 m. Ausführung in II. Etappen 2012 und 2013

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen. Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.(Art. 15 Abs. 7 VRPG). Das Objekt kann jederzeit von aussen besichtigt werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis abzüglich ev. Lehrlingsbonus,: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis abzüglich ev. Lehrlingsbonus,: 100


name: Travaux publics et service de coordination,Passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse

title: 11-1021 Boulevard des Endroits

description: Selon le dossier d'appel d'offre

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral de l’environnement division forêts, section economie forestière et industrie du bois

title: Campagne d’information et de sensibilisation de la population suisse sur la production et l’exploitation de bois (coupe de bois). Plan d’action bois 2011-2012.

procurementMethod: selective

street: Worblentalstrasse 68

Maxomedia AG

street: Zinggstrasse 1


title: Chaises de classes, chaises hautes, chaises intérieur-extérieur, chaises de bureau, rayonnage mobile, casiers.

title: Marché 3: CFC 900.3- chaises de classes. Marché 4: CFC 900.3- chaises de bureaux. Marché 5: CFC 900.4- système de rangement.

Bauart Architectes et Urbanistes SA

street: rue du Crêt-Taconnet 17

Orma création de bureau SA

street: av. des Portes-Rouges 36

Villat meubles SA

street: rue Emile Boéchat 45

Compactus&Bruyzeel AG

street: Zurcherstrasse 350


name: Itten+Brechbühl AG z.Hd. B. Stöckli,à l'attention de Beat Stöckli, Nordring 4A, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 031 / 340 81 84, Fax: 031 / 340 81 12, E-mail:

title: Heizungsanlagen

description: Wärmeerzeugung Wärmeverteilung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz / Kapazität / Referenzen: 30
Preis: 70
Fachkompetenz / Kapazität / Referenzen: 30


name: Infrastructure Management Consultants GmbH

name: Bundesamt für Strassen ASTRA Abt. DG, Bereich SI

description: L'accompagnement métier de la réalisation sera assuré par un mandataire (appui métier). Ce dernier complètera le mandataire pour la direction de la réalisation et assumera la mise en oeuvre des aspects métiers du concept lors de la réalisation. Les prestations commenceront en même temps que celles pour la direction de la réalisation et dureront jusqu’à l’introduction de l’application.

description: Der Auftragnehmer für die Leitung Realisierung (LR) soll die "treuhänderische" Rolle bei der Realisierung der Fachanwendung EMSG wahrnehmen. Die Leistungen beginnen im Juni 2011 und enden mit der Einführung der Anwendung voraussichtlich im Januar 2013.

title: MISTRA Erhaltungsmanagement im Siedlungsgebiet (EMSG)

description: Der Aufbau des Managementinformationssystems Strasse und Strassenverkehr (MISTRA) ist ein strategisches Entwicklungsprojekt des ASTRA. Ziel des Managementinformationssystems ist die Ablösung einer dezentralen Kommunikation zwischen den einzelnen Aufgabengebieten durch eine zentrale Anbindung aller Fachapplikationen an das Basissystem / Data Warehouse ASTRA. Die Fachapplikation Erhaltungsmanagement im Siedlungsgebiet (EMSG) ist in erster Linie ein Führungsinstrument zur Planung und Koordination von Erhaltungsmassnahmen für Strassen in Siedlungsgebieten und damit zur Unterstützung der strategischen Planung gemäss dem Grundmodell Werterhaltung.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges. Les formulaires selon les documents d’appel d’offres doivent être remplis et rendus.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: LOS 1::
ZK1: PREIS (Formular E),: 30
ZK2: AUFTRAGSANALYSE UND VORGEHEN (Formular D1),: 25
- Aufgabenstellung, Rahmenbedingungen und Risiken vollständig und richtig erfasst und in ihrer Bedeutung eingeordnet (Vollständigkeit, Übersichtlichkeit),: 10
- Plausibilität des Vorgehensvorschlags (zeitliche Abfolge, Berücksichtigung des Umfeldes, etc.),: 10
- Abgrenzung der Leistungen gegenüber Fachunterstützung,: 5
ZK3: SCHLÜSSELPERSONAL (Formular D2),: 25
- Nachweis von 2 Referenzen über abgeschlossene Projekte mit vergleichbarer Komplexität pro Schlüsselperson in den letzten 5 Jahren.:
- Erfahrungen bei der Leitung von Informatik-Realisierungen, bevorzugt als Vertreter des Auftraggebers, sowie als Entwickler von GIS-Applikationen (vergleichbare Aufgabenstellung und Fachbereich, gleiche Funktion), HERMES-Zertifizierung:
ZK4: VERFÜGBARKEIT, ORGANISATION (Formular D3),: 10
- Verfügbarkeit der eingesetzten Personen 5%:
- Organigramme mit Beschreibung der Informationsflüsse 5%:
ZK5: PRÄSENTATION,: 10
- Gesamtbeurteilung der Präsentation der unter ZK2 aufgeführten Punkte. Die Präsentation ist durch das Schlüsselpersonal zu halten.:
LOS 2::
ZK1: AUFTRAGSANALYSE UND VORGEHEN (Formular D1),: 35
- Aufgabenstellung, Rahmenbedingungen und Risiken vollständig und richtig erfasst und in ihrer Bedeutung eingeordnet (Vollständigkeit, Übersichtlichkeit),: 20
- Plausibilität des Vorgehensvorschlags (zeitliche Abfolge, Berücksichtigung des Umfeldes, etc.),: 10
- Abgrenzung der Leistungen gegenüber Leitung Realisierung,: 5
ZK2: SCHLÜSSELPERSONAL (Formular D2),: 35
- Nachweis von 2 Referenzen pro Schlüsselperson über abgeschlossene Projekte mit vergleichbarer Komplexität im Bereich des Erhaltungsmanagements von Strassen in den letzten 5 Jahren.:
- Erfahrungen im Bereich des Erhaltungsmanagements von Strassen in Gemeinden (vergleichbare Aufgabenstellung und Fachbereich, gleiche Funktion):
ZK3: PREIS (Formular E),: 30
Bewertung::
Für die Beurteilung der Angebote werden ausschliesslich die Angaben in den Formularen, sowie die Präsentation (Los1) berücksichtigt.:
Die Beurteilung erfolgt durch die Vergabe von Punkten. Pro Zuschlagskriterium wird eine Note von 0 bis 5 erteilt, entsprechend der nachstehenden Skala::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Punkteberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
LOS 1::
ZK1: PREIS (Formular E),: 30
ZK2: AUFTRAGSANALYSE UND VORGEHEN (Formular D1),: 25
- Aufgabenstellung, Rahmenbedingungen und Risiken vollständig und richtig erfasst und in ihrer Bedeutung eingeordnet (Vollständigkeit, Übersichtlichkeit),: 10
- Plausibilität des Vorgehensvorschlags (zeitliche Abfolge, Berücksichtigung des Umfeldes, etc.),: 10
- Abgrenzung der Leistungen gegenüber Fachunterstützung,: 5
ZK3: SCHLÜSSELPERSONAL (Formular D2),: 25
- Nachweis von 2 Referenzen über abgeschlossene Projekte mit vergleichbarer Komplexität pro Schlüsselperson in den letzten 5 Jahren.:
- Erfahrungen bei der Leitung von Informatik-Realisierungen, bevorzugt als Vertreter des Auftraggebers, sowie als Entwickler von GIS-Applikationen (vergleichbare Aufgabenstellung und Fachbereich, gleiche Funktion), HERMES-Zertifizierung:
ZK4: VERFÜGBARKEIT, ORGANISATION (Formular D3),: 10
- Verfügbarkeit der eingesetzten Personen 5%:
- Organigramme mit Beschreibung der Informationsflüsse 5%:
ZK5: PRÄSENTATION,: 10
- Gesamtbeurteilung der Präsentation der unter ZK2 aufgeführten Punkte. Die Präsentation ist durch das Schlüsselpersonal zu halten.:
LOS 2::
ZK1: AUFTRAGSANALYSE UND VORGEHEN (Formular D1),: 35
- Aufgabenstellung, Rahmenbedingungen und Risiken vollständig und richtig erfasst und in ihrer Bedeutung eingeordnet (Vollständigkeit, Übersichtlichkeit),: 20
- Plausibilität des Vorgehensvorschlags (zeitliche Abfolge, Berücksichtigung des Umfeldes, etc.),: 10
- Abgrenzung der Leistungen gegenüber Leitung Realisierung,: 5
ZK2: SCHLÜSSELPERSONAL (Formular D2),: 35
- Nachweis von 2 Referenzen pro Schlüsselperson über abgeschlossene Projekte mit vergleichbarer Komplexität im Bereich des Erhaltungsmanagements von Strassen in den letzten 5 Jahren.:
- Erfahrungen im Bereich des Erhaltungsmanagements von Strassen in Gemeinden (vergleichbare Aufgabenstellung und Fachbereich, gleiche Funktion):
ZK3: PREIS (Formular E),: 30
Bewertung::
Für die Beurteilung der Angebote werden ausschliesslich die Angaben in den Formularen, sowie die Präsentation (Los1) berücksichtigt.:
Die Beurteilung erfolgt durch die Vergabe von Punkten. Pro Zuschlagskriterium wird eine Note von 0 bis 5 erteilt, entsprechend der nachstehenden Skala::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Punkteberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N28 Tunnel Chlus SISTO, Projektverfasser Bau und BSA.

description: Dans le cadre du renforcement de la sécurité des tunnels, le tunnel de Chlus à l’Est de Landquart (GR) doit être équipé a posteriori d’une galerie de sécurité dotée des équipements EES et de ventilation correspondants. Des parties du tunnel de Chlus seront soumises à une rénovation de construction dans la mesure nécessaire. Cela inclut la remise en état de taches de rouille, de zones d’humidité, etc., le remplacement éventuel de la peinture murale et des gaines vides supplémentaires pour les câbles de transit. Au préalable, la route cantonale qui circule parallèlement sera ponctuellement adaptée sur le plan de la construction afin de pouvoir être utilisée comme itinéraire de délestage sûr lors de fermetures du tunnel.Le présent appel d’offres inclut les phases d’élaboration des projets détaillés jusqu’à la réalisation (phases 32 à 53) pour les projets partiels galerie de sécurité du tunnel de Chlus, assainissement de construction du tunnel de Chlus et adaptation de construction à la route cantonale.Le projet de galerie de sécurité sera probablement mis à l’enquête publique début 2012 et servira de base aux projets d’études détaillés.Pour le descriptif de prestations détaillé, prière de se reporter au dossier d’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
Les indications relatives aux critères d'adjudication ont du être déposées en même temps que le dossier d'offre.:
CA1: Competences specifiques et references des personnes.:
subdivisé en:.:
Référence du chef de projet.:
Référence du chef de projet adjoint.:
Référence du spécialiste des tunnels.:
Référence du spécialiste EES.:
Référence du directeur des travaux (construction de tunnels).:
Ca2: Analyse des taches et procedure prevue.:
Ca3: Concept de gestion de la qualite / analyse de risques.:
Ca4: Prix.:
Evaluation Du Prix.:
L'offre mise au net la moins chère se voit attribuer le nombre maximal de points.:
Les offres dont le prix est au moins supérieur de 100% à l'offre la moins chère obtiennent 0 point.:
Entre ces deux cas de figure, l'évaluation s'effectue linéairement.:
Les escomptes éventuellement intégrés à l'offre ne sont pas pris en compte pour l'évaluation du prix.:
Notation des autres criteres d'adjudication:
L'évaluation se fait toujours par une note allant de 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information.:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes.:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet.:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres.:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité.:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.:
Calcul des points:
Total de toutes les notes multiplié par leur pondération (nombre maximum de points: note de 5 x 100 = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

IG RLPA c/o Pini Associati SA

street: Via Besso 7


title: Elektroinstallationen

description: Ersatz der Schwach- und Starkstrominstallationen im Hauptgebäude. Die Ausschreibung beinhaltet Installationen wie Unterverteilungen, Trasseinstallationen, Lichtinstallationen, Notbeleuchtungsinstallationen, Kraftinstallationen, Storeninstallationen, HLKS Installationen, Evakuationsinstallationen, Brandmelderinstallationen, UKV Verkabelungen, ZUKO Installationen sowie Bauprovisorien. 113.4 Demontage und Entsorgung von bestehenden, zu ersetzenden Elektroinstallationen und -anlagen


title: 270 Stück medizinische Betten für MZR und Krk Abt

description: Le lit médicalisé recherché doit répondre à toutes les directives, lois et ordonnances (directive 93/42/CEE, IEC 60601-2-52). Le lit médicalisé souhaité est entièrement mécanisé et réglable. Il n’est pas en bois. Le lit médicalisé est mobile et les roues sont équipées d’un système de freinage adéquat. La partie inférieure est amovible. La surface de couchage est composée de trois pièces en plastique ou en métal peint par poudrage pouvant facilement être lavées. Les fonctions suivantes sont souhaitées : élévation des jambes avec pli du genou, élévation du torse et position de Trendelenburg. Le lit médicalisé est réglable en hauteur jusqu’à 800 mm depuis le sol au minimum. Une potence et une tige porte-sérum doivent pouvoir être fixées au cadre du lit. Aucun système de sécurité latérale (barrières) n’est souhaité. Le matelas et le couvre-matelas doivent également répondre à toutes les directives, lois et ordonnances en vigueur. Le matelas est moyennement dur et ses dimensions sont les suivantes : env. 900 x env. 2000 mm. Un allongement pour matelas est nécessaire. Le couvre-matelas doit être facile à nettoyer et pouvoir être désinfecté, sans plis, imperméable aux bactéries et aux virus (norovirus). Cela est également valable pour l’allongement pour matelas.


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne Centre de prestations,à l'attention de M.Beat Schweizer, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 35 11, Fax: 031 633 35 80

description: Kreis I, Oberland

description: Kreis II, Mittelland

description: Kreis III, Seeland und Berner Jura

description: Kreis IV, Oberaargau und Emmental

title: Strassenmarkierungen 2012/2013 auf den bernischen Kantonsstrassen

description: Stassenmarkierungen 2012/2013 auf den bernischen Kantonsstrassen. Längsmarkierungen; Seitenmarkierungen; Verkehrsteiler; Fussgängerstreifen; Bushaltestellen

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Unternehmungen, welche über die nötigen Fähigkeiten und Kapazitäten verfügen und die gestellten Aufgaben vollständig, zeit- und fachgerecht zu bewältigen vermögen.


description: Gérance de 7 groupes d'immeubles de standing.

description: Gérance de 6 groupes d'immeubles de standing.

title: Mandats de gérance blocs 1 et 4.

description: Le présent appel d'offres consiste en la gérance d'une partie des immeubles propriété de l'hospice général.Le parc immobilier a été réparti en 4 blocs en fonction de la catégorie de l'immeuble (standing, intermédiaire, populaire, spécifique).Ce sont les blocs 1 (20 groupes d'immeubles de standing) et 4 (immeubles particuliers) qui font l'objet de la présente procédure.Le marché est réparti en 3 lots pour le blocs 1 et 1 lot pour le bloc 4.

Hospice général service immobilier

street: 54 bis route des Acacias


title: Filteranlage Pumpwerk Viscose - Stahlbetonarbeiten

description: Stahlbeton- und Baumeisterarbeiten für Gebäude und Betonfilterbehälter Baustelleneinrichtung: 1 Stück Wasserhaltung: 1 Stück Kanalisation und Entwässerung: 1 Stück Schalungen: 3'500 m2 Betonstahl: 80'000 kg Ortbeton: 600 m3

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Pool GEOS-URNER mandataire partie électricité: PSA - Perrin, Spaeth & Associés

title: Construction du parking de l'OMC de 400 places - travaux d'installations et de câblage électriques.

description: Soumission pour la réalisation des canalisations électriques pour un parking souterrain, d'environ 400 places, sur 4 niveaux, incluant: - le provisoire de chantier - l'alimentation principale - les liaisons aux tableaux principaux et secondaires - les alimentations des diverses techniques présentes tel que cvs, téléphonie, détection incendie, etc.— Les canalisations, la pose et le raccordement de l'éclairage - Les canalisations domotiques pour l'éclairage - Les canalisations (tubes et câbles) pour la sécurité.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre - respect des délais:
Référence et expérience (éliminatoire):
Formation professionnelle:

street: selon dossier d'appel d'offre K2


title: Sanierung Werkstattgebäude Hardhof 9

documentType: cancellationDetails

description: – Ersatz bestehender Heizverteiler in Lüftungszentrale – Neuanschluss Lufterhitzer – Neuanschluss Kreislaufverbund-WRG Systeme – Installation und Anschluss neue Heizdecke in Kranhalle – Installation und Anschluss neuer Grundwasser Wärmetauscher – Anschluss neue Kühldecke – Anschluss neuer Luftkühler – Liefern neuer Feldgeräte zu den Anlagen

eligibilityCriteria: 17.01.2011 Kosten: Keine


name: Service Marchés,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

description: Maintenance SSI (SDI, CMSI) bâtiments de type ERP

description: Renouvellement du système de supervision des SSI (ingénierie, maintenance)

title: MAINTENANCE DE DIVERS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET RENOUVELLEMENT DU SYSTEME DE SUPERVISION.

description: Opérations de maintenance d’installations de SDI et CMSI, renouvellement du système de supervision des SSI. L'opération n'est pas découpée en tranches et est composée de 2 marchés traités séparément.

eligibilityCriteria: Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Informations générales" Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature, unique en cas de groupement, et une déclaration sur l'honneur, dûment et complètement remplies et précisant les capacités financières et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l’adresse figurant en tête de l’avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale".

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N01/54,55 N01/54,55 UPlanNS SG Ouest-Est, bureau d'appui du maître d'ouvrage BAMO.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Analyse des tâches et procédure prévue: — qualité et exhaustivité de l'analyse du mandat et du projet, — organigramme du soumissionnaire pour le projet:
Compétences particulières et références des enterprises:
Compétence particulières et références des personnes clés: — expérience professionelle spécifique au projet, — autres avantages spécifiques au projet, — formation de base et continue:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Jauslin + Stebler Ingenieure AG

street: Gartenstrasse 15


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 271 Gipserarbeiten und Deckenverkleidungen

description: 271.0 innere Verputzarbeiten (Nassputz) 271.1 Spezielle Gipserarbeiten (Trockenbau) 283 Deckenverkleidungen

eligibilityCriteria: CHF 0.00 Keine


name: ARGE Spaceshop GmbH / Weber + Brönnimann AG / CSP Meier AG / Züllig Riederer & Partner GmbH / Grünig + Partner AG

title: Volksschule Länggasse gross Bern, Gesamtsanierung und Erweiterung.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Récupération d’énergie sur les fumées de la chaufferie CAD le Lignon


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien,à l'attention de Uschi Bachmann, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 78 90, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: Berufsbildungszentrum BBZW+G, Sanierung und Erweiterung

description: a.Die Vergabegrundsätze gemäss § 4 öBG sind zu gewährleisten. b.Die allgemeinen Bedingungen und die technischen Anforderungen richten sich nach den gel-tenden Schweizer Normen. c.Die Eignungs- bzw. Zuschlagskriterien sind in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt. d.Kaution/Sicherheiten: Verlangen einer Solidarbürgschaft bleibt vorbehalten. e.Das Angebot ist in Schweizer Franken einzureichen. f.Sprache des Vergabeverfahrens/Angebots: Deutsch.

eligibilityCriteria: 06.05.2011 CHF 4.00 Unterlagen können unter Beilage eines adressierten Retourkuverts (C4) und Fr. 4.00 in Briefmarken bestellt werden.


name: ETH Zürich, Bau- und Portfoliomanagement

title: EPF de Zurich, l'aire du centre; GLC, nouveau bâtiment de recherche – travaux préparatoires; appel d’offres de planificateur général.

description: Pour la construction du nouveau bâtiment de recherche GLC, une équipe de planificateurs généraux assumera la direction des travaux préparatoires jusqu’à l’achèvement de la fouille de construction.Le chantier est situé à la Gloriastrasse à Zurich dans une zone urbaine de construction dense entre l’hôpital universitaire et un quartier de villas. Les activités de recherche et d’enseignement dans le bâtiment adjacent ETZ de l’EPF de Zurich seront poursuivies sans aucune interruption durant la totalité de la durée du chantier.Les travaux préparatoires d’un montant d’environ 24 M. de francs comprennent pour l’essentiel la démolition du bâtiment VAW et du Gloriabar, la mise en sécurité des bâtiments voisins ETA et ETZ, l’excavation de la fouille de chantier (côté pente sur une profondeur de 20 mètres) ainsi que le déplacement et l’extension de conduites et d’installations d’infrastructure. Pour ce projet complexe nous recherchons une équipe de planificateurs généraux placée sous la direction d’un bureau d’ingénieur civil comportant des planificateurs des techniques du bâtiment ainsi que des planificateurs spécialisés et d’autres spécialistes. Conformément au dossier d’appel d’offres, tous les bureaux de planificateurs participants doivent apporter, entre autres, la preuve de leur qualification et de leurs capacités.Les prestations de planification à offrir concernent les domaines suivants: travaux publics - bâtiment - électricité, automation des bâtiments - CVC, froid, sanitaire - chaleur à distance - localisation des conduites et planification des alimentations techniques - sécurité - géologie - travaux de mensuration - circulation, logistique de chantier.

street: Clausiusstrasse 37, CLD


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, Gesamtsanierung HPM 2 (Kopfbau), inkl. Aufstockung

description: ARCHITEKTURLEISTUNG UND GESAMTLEITUNG Der Gebäudeteil HPM 2 braucht nach über 40-jähriger Betriebszeit eine Gesamtsanierung. Das Gebäude soll an die aktuellen Erdbebennormen angepasst werden. Da in den vergangenen Jahren nur punktuell Erneuerungen stattgefunden haben, ist mit beachtlichem Altlastensanierungsbedarf (Asbest und PCB) zu rechnen. Die gesamten Haustechnischen Anlagen sind zu erneuern und die Laboreinrichtungen dem heutigen Standard anzupassen. Um der konstanten Überbelegung auf dem Hönggerberg entgegen zu wirken, soll eine mögliche Aufstockung um 2 Geschosse geprüft und allenfalls umgesetzt werden. Die Sanierung findet unter Teilbelegung statt.

eligibilityCriteria: 30.05.2011 Kosten: Keine


title: IS H416 Lukmanierstrasse Belagsarbeiten

description: Belag ACT 11/22N 90 t; Belag AC 8N 330 t


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Prof. Ensslin, Laboratorium für Festkörperphysik

title: Millikelvin-Cryostat for electrical conductivity measurements in a magnetic field.

description: The cryostat cools semiconductor samples down to temperatures of at least below 5 mk. Either a homogeneous magnetic field of up to 13 Tesla can be applied in one direction at the location of the sample; alternatively the system is equipped with a vector magnet with 9 T-2 T-2 T at the sample location. The sample is connected to room-temperature measurement equipment via at least 24 dc cables and optional coaxial cables. Details see specification documentation.

street: Schafmattstrasse 16

Oxford Instruments GmbH

street: Otto-von-Guericke-Ring 10

countryName: DE


title: Commune de Bulle: nouvelle école primaire et enfantine à la Tour-de-Trême, cfc 211 travaux de l'entreprise de maçonnerie, cfc 230 installations électriques, cfc 240 installations de chauffage et ventilation, cfc 250 installations sanitaires.

description: Création d'une nouvelle école primaire et enfantine. Le bâtiment est composé de 2 étages contenant 12 salles de classe et d'un sous-sol avec salle de sport.Volume: 17 413 m³ surface bâtie: 1 596 m².

Deillon Delley architectes SA

street: Rue Lécheretta 1

JPF Construction SA

street: Rue de Gruyères 106

ECF SÀRL, Electricité Clément-Fernandez

street: rte de la Fonderie 6

Fancis Mooser

street: Ch. Halage 14


name: Structure 17,Rue du Vieux-Billard 3A, Case postale 5751, 1211 Genève 11, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de lampadaires sur pied Minergie

description: L'Etat de Genève, représenté par la Centrale commune d'achats recherche à acquérir des lampadaires sur pied Minergie destinés à l'éclairage des bureaux des différents services de l'Etat.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant un siège ou une succursale en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord international sur les marchés publics (AMP, appelé aussi GATT/OMC) qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes: 1.Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales obligatoires (- AVS, AI, AC, APG, Lmat; - LAA, - LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l'entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. 2.Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). 3.Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Evaluation du patrimoine financier de la Ville de Genève

description: Le présent appel d'offres est destiné à désigner un mandataire architecte et/ou experts immobiliers et/ou groupe réunissant un architecte et un expert immobilier pour une évaluation du patrimoine financier de la Ville de Genève. L'objet du présent mandat, qui ne concerne que le patrimoine financier de la ville est de définir la valeur patrimoniale de ce parc immobilier (plus de 300 bâtiments). Ce mandat ne concerne donc pas le patrimoine administratif. Estimation : environ CHF 200'000.- (budget estimé 2011).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Stadt Zürich Tiefbauamt Projektierung + Realisierung,à l'attention de Ralf Stäheli, Amtshaus V, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 412 41 78, Fax: 044 270 91 93, E-mail:

title: Gebiet Dreikönigstrasse (Bleicherweg, Schanzengraben, General-Guisan-Quai, Alfred-Escher-Strasse) Kurzinserat im Amtsblatt

description: Erarbeitung Vor- und Bauprojekt Honorarsumme: 0.5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


description: Axes essieux selon chiffre 2.5 et 2.7 de la présente publication dans la mesure où la SA CFF n’adjuge pas une offre globale.

title: RADSATZWELLEN FÜR ROLLMATERIAL IM PERSONENVERKEHR

description: A. Contrat de 5 ans relatif à la fabrication, la disponibilité et la livraison d’axes essieux pour matériel roulant en trafic voyageurs, irréprochables, fabriqués selon les règles de l’art, forgés brut, usinés et prêts au montage (étapes de fabrication selon documents de soumission), avec possibilité de commandes ultérieures fermes par la SA CFF. B. Quantités estimöes (du 01.01.2012 au 31.12.2016): - Axes essieux numéro matériel CFF 711-01-202 pour Re 450 (2012: 100); jusqu‘en 2016: 500 pièces; - Axes essieux numéro matériel CFF 711-01-305 pour Re 460 (2012: 180); bis 2016: 500 pièces; - Axes essieux numéro matériel CFF 811-03-010 pour IC 2000: (2012: 200; jusqu’en 2016: 500 pièces; - Axes essieux numéro matériel CFF 811-00-731 pour EW I / II (2012: 140; jusqu‘en 2016: 300 pièces; - Axes essieux numéro matériel CFF 811-00-563 pour Bpm/RIC (2012: 72); jusqu’en 2016: 300 pièces. Les délais de livraison ne sont qu’indicatifs (mentions utiles pour dimentionner la capacité de planification); les délais de livraison fermes seront indiqués dans les commandes ultérieures de la SA CFF. Les quantités prévues pour 2012 sont définitives. La SA CFF indiquera au fournisseur en miieu d’année calendaire les quantités pour les années suivantes. Détails à l’annexe 11 du contrat. L’enteprise ne peut pas prétendre à un volume de livraison défini. En communiquant les quantités en milieu d’année calendaire, la SA CFF s’oblige à acheter les quantités correspondantes. Il en va de même en cas de mise en œuvre de l’option entreposage (voir ci-après). La SA CFF s’engage à reprendre dans tous les cas la quantité définie entreposée chez le fournisseur. C. Le marché comprend les prestations suivantes: - La mise au net et la livraison de la documentation selon chiffre 8 du projet de contrat. - Un délai de garantie pour les défauts aux axes-essieux, y compris peinture de protection, à compter de l’entrée conforme de chaque livraison de marchandise au lieu d’exécution chez la SA CFF. - Un délai de garantie de 5 ans pour défauts de série à compter de l’entrée conforme de la première livraison et expirant 5 ans après l’entrée conforme de la dernière livraison au lieu d’exécution chez la SA CFF. - Une couverture d’assurance (assurance RC d’entreprise et professionnelle) pour dommages corporels, matériels et pécuniaires, y compris le risque de rappels de pièces, de CHF 100 MIO par cas et année d’assurance. D. La SA CFF commande les quantités nécessaires pour la période selon un processus ad-hoc. E. Droits d’option de la SA CFF - Pour des prestations d’entreposage les soumissionnaires joingnent à leur offres - dans un document distinct - à cette fin un concept d’entreposage afin de garantir la disponibilitè des axes essieux. - Pour exécuter certaines étapes de fabrication des axes essieux (étapes "pièces usinées" et "pièces prêtes au montage") selon documents de soumission. L’entreprise ne peut pas prétendre à exécuter ces prestations. Si la SA CFF se décide à exécuter elle-même ces prestations ou à faire exécuter celles-ci par un tiers, elle en avertit le fournisseur 6 mois avant le délai d’achèvement de l’étape "pièces usinées". - Pour la prolongation du contrat. La SA CFF a le droit de prolonger le contrat pour une deuxième durée de 5 ans. Détails selon contrat chiffre 16.2. - Droits d’option dans les lots: Voir chiffre 2.7 de la présente publication. F. LOTS La SA CFF attend de tous les soumissionnaires une offre globale portant sur l’ensemble des fournitures à acheter (càd pour les 5 types d’axes essieux). Les soumissionnaires qui ne soumettent pas d’offre globale sont exclus de la suite de la procédure. Pour limiter ses risques, notamment pour assurer la disponibilité des fournitures, la SA CFF se réserve expressément le droit de confier l’exécution du marché à plusieurs soumissionnaires et d’adjuger un marché partiel à au moins deux soumissionnaires (Art. 22 OMP). Les marchés partiels sont adjugés dans ce dernier cas aux soumissionnaires qui occupent les deux premières places du classement final. L’offre globale fait l’objet de l’évaluation. Voir chiffre 2.7 de la présente publication. G. Autres détails dans les documents de soumission.

eligibilityCriteria: Selon chiffre 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.4 de la présente publication.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: A. TECHNISCHE SPEZIFIKATION::
- Umsetzung, Erfüllung der technischen Spezifikationen der SBB AG:
- Nachweis: Gegengezeichneter Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen.:
- Absolute Anforderungen (Musskriterium): müssen zwingend erfüllt sein und werden nicht bewertet. Die Nichterfüllung einer solchen Anforderung führt zum Ausschluss des betreffenden Angebots vom Verfahren.:
B. QUALITÄT (: 50
B1. Logistikkonzept (Untergewichtung: 30%): Nachweis: Konzept eines Lieferantenlagers für montagefertige Radsatzwellen zur Sicherstellung der optimalen Verfügbarkeit und Reduzierung der Wiederbeschaffungszeit der SBB AG:
B2. Erfüllung und Akzeptanz des Rahmenvertrages der SBB AG und dessen Anhänge (Untergewichtung: 20%).:
Nicht verhandelbare Teile (Untergewichtung: 0) müssen zwingend erfüllt sein und werden nicht bewertet. Nicht verhandelbar heisst, dass das Angebot unter Berücksichtigung dieser Vertragsinhalte ausgearbeitet werden muss. Die Nichterfüllung einer solchen Anforderung führt zum Ausschluss des betreffenden Angebots vom Verfahren.:
Für nicht verhandelbare Teile sind Kommentare nur erlaubt, sofern sie nicht als Vorbehalte formuliert sind.:
Den Anbietern ist es zudem gestattet in einem separaten Dokument zum Angebot begründete Einwände zu erheben, wenn aus ihrer Sicht eine von der SBB AG vorgegebene (nicht verhandelbare) Formulierung rechtlich als nicht haltbar oder im Bezug auf das gesamte Vertragswerk als widersprüchlich beurteilt wird. Wenn keine begründeten Einwände rechtlicher Natur erfolgen, so gilt der nicht verhandelbare Teil im Vertrag, in seinen Anhängen und in den AGB der SBB AG als vorbehaltlos akzeptiert.:
Nicht verhandelbare Teile können nur dann angepasst werden, wenn sich eine nicht verhandelbare Formulierung im Vertrag als nicht praktikabel erweisen sollte. In einem solchen Fall würden alle Anbieter im Sinne der Vergleichbarkeit der Offerte und in Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung über die Anpassung einer nicht verhandelbaren Formulierung informiert.:
Verhandelbare Teile (Untergewichtung 100%): Bester Erfüllungsgrad der bereinigten Unterlagen im Teil 3 der Ausschreibungsunterlagen.:
Die Nichterfüllung solcher Anforderungen führt zu einer entsprechenden Schlechter Bewertung bei diesem Zuschlagskriterium.:
Sämtliche verhandelbare Kriterien und Teile werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Bewertung des Zuschlagkriteriums Qualität (Kriterien und Subkriterien) erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
B.a) Bezogen auf Erfüllung der Kriterien: Nicht beurteilbar (Note 0), Sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums (Note 1), Schlechte Erfüllung (Note 2), Normale, durchschnittliche Erfüllung (Note 3), Gute Erfüllung (Note 4) , Ausgezeichnete Erfüllung, hohe Innovation (Note 5).:
B.b) Bezogen auf Angaben und Ausführung: Keine Angaben (Note 0), Ungenügende Angaben (Note 1), Angaben ohne Bezug auf das Vorhaben (Note 2), Soll-Angaben, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot (Note 3), Qualitativ gute Angaben (Note 4) Qualitativ ausgezeichnete Angaben (Note 5).:
B.c) Bezogen auf die Ergebnisse des ausgehandelten (verhandelbare Teile) vertraglichen Erfüllung und Konditionen::
Nicht beurteilbar, wertlose Konditionen (Note 0), Sehr schlechte Vertragserfüllung und Vertragskonditionen (Note 1):
Schlechte Vertragserfüllung und Vertragskonditionen (Note 2):
Normale (geforderte) durchschnittliche Vertragserfüllung: Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot und den ausgeschriebenen Konditionen (Note 3),:
Gute Vertragserfüllung und gute Vertragskonditionen (Note 4):
Sehr gute Vertragserfüllung und ausgezeichnete Vertragskonditionen (Note 5).:
C. WIRTSCHAFTLICHKEIT (: 50
- Wirtschaftlichkeit gemäss Preistabelle,:
- Nachweis: Ausgefüllte und unterzeichnete Preistabelle (Teil 6 der Ausschreibungsunterlagen),:
- Die Bewertung des Zuschlagkriteriums Wirtschaftlichkeit erfolgt gemäss folgender Berechnungsmethode::
Das wirtschaftlich günstigste Gesamtangebot nach Verhandlung erhält die maximale Punktzahl (Note 5.0); Diejenigen Angebote die das günstigste Angebot um mehr als 50% übersteigen erhalten die minimale Punktzahl (Note 0.0); Angebote innerhalb dieser Spannweite werden linear bewertet.:
D. ZUSCHLAGSERTEILUNG:
Wird nur ein Zuschlag erteilt, erfolgt dieser für das Gesamtangebot mit der höchsten Gesamtnote. Zwecks Risikoverteilung, insbesondere aus Gründen der Versorgungssicherheit, behält sich die SBB AG jedoch ausdrücklich das Recht vor, die Gesamtmenge an maximal zwei Anbieter zu vergeben (Art. 22 VöB).:
In diesem Fall erhält das zweitplatzierte Angebot minimal 33% der gesamten Menge der Radsatzwellen (insgesamt 5 Typen). Die Zuschlagserteilung erfolgt in diesem Fall an jene zwei Anbieter, welche in der finalen Rangfolge die zwei ersten Plätze belegen.:
A. TECHNISCHE SPEZIFIKATION::
- Umsetzung, Erfüllung der technischen Spezifikationen der SBB AG:
- Nachweis: Gegengezeichneter Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen.:
- Absolute Anforderungen (Musskriterium): müssen zwingend erfüllt sein und werden nicht bewertet. Die Nichterfüllung einer solchen Anforderung führt zum Ausschluss des betreffenden Angebots vom Verfahren.:
B. QUALITÄT (: 50
B1. Logistikkonzept (Untergewichtung: 30%): Nachweis: Konzept eines Lieferantenlagers für montagefertige Radsatzwellen zur Sicherstellung der optimalen Verfügbarkeit und Reduzierung der Wiederbeschaffungszeit der SBB AG:
B2. Erfüllung und Akzeptanz des Rahmenvertrages der SBB AG und dessen Anhänge (Untergewichtung: 20%).:
Nicht verhandelbare Teile (Untergewichtung: 0) müssen zwingend erfüllt sein und werden nicht bewertet. Nicht verhandelbar heisst, dass das Angebot unter Berücksichtigung dieser Vertragsinhalte ausgearbeitet werden muss. Die Nichterfüllung einer solchen Anforderung führt zum Ausschluss des betreffenden Angebots vom Verfahren.:
Für nicht verhandelbare Teile sind Kommentare nur erlaubt, sofern sie nicht als Vorbehalte formuliert sind.:
Den Anbietern ist es zudem gestattet in einem separaten Dokument zum Angebot begründete Einwände zu erheben, wenn aus ihrer Sicht eine von der SBB AG vorgegebene (nicht verhandelbare) Formulierung rechtlich als nicht haltbar oder im Bezug auf das gesamte Vertragswerk als widersprüchlich beurteilt wird. Wenn keine begründeten Einwände rechtlicher Natur erfolgen, so gilt der nicht verhandelbare Teil im Vertrag, in seinen Anhängen und in den AGB der SBB AG als vorbehaltlos akzeptiert.:
Nicht verhandelbare Teile können nur dann angepasst werden, wenn sich eine nicht verhandelbare Formulierung im Vertrag als nicht praktikabel erweisen sollte. In einem solchen Fall würden alle Anbieter im Sinne der Vergleichbarkeit der Offerte und in Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung über die Anpassung einer nicht verhandelbaren Formulierung informiert.:
Verhandelbare Teile (Untergewichtung 100%): Bester Erfüllungsgrad der bereinigten Unterlagen im Teil 3 der Ausschreibungsunterlagen.:
Die Nichterfüllung solcher Anforderungen führt zu einer entsprechenden Schlechter Bewertung bei diesem Zuschlagskriterium.:
Sämtliche verhandelbare Kriterien und Teile werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Bewertung des Zuschlagkriteriums Qualität (Kriterien und Subkriterien) erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
B.a) Bezogen auf Erfüllung der Kriterien: Nicht beurteilbar (Note 0), Sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums (Note 1), Schlechte Erfüllung (Note 2), Normale, durchschnittliche Erfüllung (Note 3), Gute Erfüllung (Note 4) , Ausgezeichnete Erfüllung, hohe Innovation (Note 5).:
B.b) Bezogen auf Angaben und Ausführung: Keine Angaben (Note 0), Ungenügende Angaben (Note 1), Angaben ohne Bezug auf das Vorhaben (Note 2), Soll-Angaben, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot (Note 3), Qualitativ gute Angaben (Note 4) Qualitativ ausgezeichnete Angaben (Note 5).:
B.c) Bezogen auf die Ergebnisse des ausgehandelten (verhandelbare Teile) vertraglichen Erfüllung und Konditionen::
Nicht beurteilbar, wertlose Konditionen (Note 0), Sehr schlechte Vertragserfüllung und Vertragskonditionen (Note 1):
Schlechte Vertragserfüllung und Vertragskonditionen (Note 2):
Normale (geforderte) durchschnittliche Vertragserfüllung: Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot und den ausgeschriebenen Konditionen (Note 3),:
Gute Vertragserfüllung und gute Vertragskonditionen (Note 4):
Sehr gute Vertragserfüllung und ausgezeichnete Vertragskonditionen (Note 5).:
C. WIRTSCHAFTLICHKEIT (: 50
- Wirtschaftlichkeit gemäss Preistabelle,:
- Nachweis: Ausgefüllte und unterzeichnete Preistabelle (Teil 6 der Ausschreibungsunterlagen),:
- Die Bewertung des Zuschlagkriteriums Wirtschaftlichkeit erfolgt gemäss folgender Berechnungsmethode::
Das wirtschaftlich günstigste Gesamtangebot nach Verhandlung erhält die maximale Punktzahl (Note 5.0); Diejenigen Angebote die das günstigste Angebot um mehr als 50% übersteigen erhalten die minimale Punktzahl (Note 0.0); Angebote innerhalb dieser Spannweite werden linear bewertet.:
D. ZUSCHLAGSERTEILUNG:
Wird nur ein Zuschlag erteilt, erfolgt dieser für das Gesamtangebot mit der höchsten Gesamtnote. Zwecks Risikoverteilung, insbesondere aus Gründen der Versorgungssicherheit, behält sich die SBB AG jedoch ausdrücklich das Recht vor, die Gesamtmenge an maximal zwei Anbieter zu vergeben (Art. 22 VöB).:
In diesem Fall erhält das zweitplatzierte Angebot minimal 33% der gesamten Menge der Radsatzwellen (insgesamt 5 Typen). Die Zuschlagserteilung erfolgt in diesem Fall an jene zwei Anbieter, welche in der finalen Rangfolge die zwei ersten Plätze belegen.:


title: Bestandesaufnahmen Kanalisationsnetz Gemeinde Kirchlindach

description: Spülarbeiten und Zustandsaufnahmen mittels Kanalfernsehen für die öffentliche Kanalisation und für Hausanschlussleitungen. Leitungslänge = ca. 73`680 m Anzahl aufzunehmende Hausanschlüsse = 838 Stk.

eligibilityCriteria: Begehung: Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Persönliche Referenzen Schlüsselpersonal (Bauführer/Operateur): 10
Technische Ausrüstung: 10
Referenzen Zustandsaufnahmen Hausanschlussleitungen: 10
Preis: 70
Persönliche Referenzen Schlüsselpersonal (Bauführer/Operateur): 10
Technische Ausrüstung: 10
Referenzen Zustandsaufnahmen Hausanschlussleitungen: 10


title: Rieterstrasse (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme: 5 Mio. Franken


title: Gemeindehaus Hombrechtikon Verbesserung des Raumangebots

description: Das Gemeindehaus an der Feldbachstrasse 12 in Hombrechtikon wurde im Jahr 1961 erstellt. Hombrechtikon hatte damals eine Einwohnerzahl von rund 3’500 Personen. Im Vergleich zu heute: rund 8’150 Einwohnerinnen und Einwohner. Dementsprechend genügen die heute zur Verfügung stehenden Nutzflächen nicht mehr den Anforderungen eines zeitgemässen Gemeindeverwaltungsbetriebs. Es ist auch in Zukunft davon auszugehen, dass die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung steigen wird. Das 50-jährige Gebäude ist zudem in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Der Gemeinderat wollte daher geprüft haben, mit welchen Massnahmen dem derzeitigen Platzproblem begegnet werden kann. Zu diesem Zweck hat er im Jahre 2010 Architekt Heinz Brandenberger aus Hombrechtikon eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Auf der Basis dieser Machbarkeitsstudie soll nun über ein Auswahlverfahren ein geeignetes Architekturbüro gefunden werden, welches mit der Projektierung und Ausführung der geplanten Erweiterungsmassnahmen beauftragt wird. Ausgeschrieben werden die Leistungen für die Architekturarbeiten. Für die definitive Auftragserteilung wird, unter Anwendung der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) sowie der Kantonalen Submissionsverordnung (SVO), ein entsprechendes Präqualifikationsverfahren durchgeführt. Die Ausschreibung basiert auf der Machbarkeitsstudie von Architekt Heinz Brandenberger. Die im Rahmen der Präqualifikation ausgewählten Architekturbüros werden eingeladen die weitere, detaillierte Projektierung, die Ausführungsplanung sowie die Realisierungsarbeiten des Gemeindehauses zu offerieren.

eligibilityCriteria: Die Präqualifikation wird gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) offen ausgeschrieben. Es handelt sich um ein Verfahren im Nicht-Staatsvertragsbereich. Um die Submissionsteilnahme können sich Firmen mit Sitz und Wohnsitz in der Schweiz sowie in einem Vertragsstaat des GATT/WTO–Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen bewerben, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.


name: Hoch- und Tiefbauamt Abteilung Hochbau, Flüelistrasse 1, 6061 Sarnen, Suisse, Téléphone: 041 666 64 24, Fax: 041 666 64 49, E-mail:

title: Aufstockung Mitteltrakt Polizeigebäude Foribach, Sarnen Ausschreibungsunterlagen, BKP 214 Montagebau in Holz

description: - BKP 214 Montagebau in Holz Traggerippe mit Stahlstützen und Holzelementen, Trockenbau Boden äussere Verkleidungen (Umfang: Neue Boden-, Wand- und Dachkonstruktion aus Holzelementen, Stützen. Bodenaufbau in Trockenbauweise, Äussere Verkleidungen (Anpassungen))

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Technischer Wert des Angebotes (Installation, Termine, etc..: 20
Kundendienst (Leistungsfähigkeit, Erfahrung, Qualitätssicherung etc.): 20
Angebotspreis: 60
Technischer Wert des Angebotes (Installation, Termine, etc..: 20
Kundendienst (Leistungsfähigkeit, Erfahrung, Qualitätssicherung etc.): 20


name: Direction des Investissements, du patrimoine et des actifs, à l'attention de Sandra Bozon,Rue David-Dufour 5 - CP 22, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: +4122 546 61 98, Fax: +4122 546 61 80

title: Hôpital des Enfants - Bâtiment existant - Etapes 2 et 3 Ouest et Est - 283.12/13 Faux-plafonds

description: Etape 2 Aile Ouest, travaux de faux-plafonds en bacs métalliques et de plafonnets et de retombées en plâtre en 5 étapes. Etape 3 Aile Est dans les locaux de consultation en 3 étapes . Le montant total est estimé à CHF TTC de 193'587,00.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) , l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: BKP 214 Holzbau

description: Aufbau in Holz auf bestehendes Gebäude


title: Dorfkerngestaltung Embrach

description: Dorfkerngestaltung mit Anpassung der Strassenentwässerung und der Beleuchtung bestehend aus ca. 2150 m2 Belag-, Beton oder Pflästerungsabbruch 7 Kandelaber und 4 Elektroverteilkästen ca. 950 m2 Pflästerungen ca. 1200 m2 Belagsfläche 8 Sammlern

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung im Strassenbau


name: Architektengemeinschaft Häuselmann / Schmid, Langstrasse 62, 8004 Zürich, Suisse

description: Baugrubenaushub.

description: Baumeisterarbeiten.

description: Gerüste.

description: Elektroanlagen.

description: Leuchten.

description: Heizungsanlagen.

description: Lüftungsanlagen.

description: Sanitäranlagen.

description: Aufzüge.

title: Neubau Schulhaus Dorf 5024 Küttigen

description: Baugrubenaushub, Baumeisterarbeiten, Gerüste, Installationen Haustechnik, Leuchtenlieferung. Baubeginn 03. Oktober 2011

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 55
2. Erfahrung und Qualifikation mit vergleichbaren Arbeiten: 25
3. Leistungsfähigkeit, Kapazität, Termine: 20
Preisbewertung: Niedrigstes Angebot 10 Punkte, 1% Differenz = 0.1 Punkte Abzug, ab 100% Differenz 0 Punkte.:
Bewertung mit Punktetabelle: 10 = sehr gut bis 1 = ungenügend.:
1. Preis: 55
2. Erfahrung und Qualifikation mit vergleichbaren Arbeiten: 25
3. Leistungsfähigkeit, Kapazität, Termine: 20
Preisbewertung: Niedrigstes Angebot 10 Punkte, 1% Differenz = 0.1 Punkte Abzug, ab 100% Differenz 0 Punkte.:
Bewertung mit Punktetabelle: 10 = sehr gut bis 1 = ungenügend.:


name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen, Energie und Telecom

title: 132kV Übertragungsleitung Kabel, Wipkinger Tunnel - Depot G.

description: La ligne de transport (LT) Seebach – Zurich à double boucle (voltage 132 kV) relie le poste convertisseur de fréquences de Seebach à la sous-station de Zurich. Cette liaison joue un rôle central pour l'alimentation en courant de traction dans la région zurichoise.Entre le tunnel de Wipkinger et le dépôt G, il y a encore une ligne aérienne. Cette ligne aérienne sera remplacée par une ligne de câble.Il y aura une commision sur place le 10.1.2012, selon documents de l'appel d'offres. Cette commision est obligatiore pour tous.L'objet de la présente mise au concours est le raccordement des installations aux câbles existants.Seules des offres complètes seront prises en compte; les offres partielles ou des variantes ne sont pas autorisées.

street: Mittelstrasse 43

Pfisterer Ixosil AG

street: Gotthardstrasse 31


name: CCC Credit Card Center AG,Bäulerwisenstrasse 3, 8152 Glattbrugg, Suisse

title: VEG Glas

description: Seit dem 1. Januar 2002 wird in der Schweiz auf Getränkeverpackungen aus Glas eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) erhoben, die der Finanzierung der Entsorgung gebrauchter Glasbehälter dient. Die entsprechenden Vorschriften finden sich in Art. 9 bis 17 d er Verordnung vom 05.07.2000 über Getränkeverpackungen (VGV, SR 814.621). In der Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas (SR 814.621.4) ist der Gebührentarif im Detail festgelegt. Der Vollzug dieser Bestimmungen ist einer privaten Organisation zu übertragen. Das Mandat ist im Jahr 2001 erstmals vergeben worden. Entsprechend Art. 15 Abs. 2 VGV ist der Vertrag zwischen dem BAFU und der Beauftragten auf längstens 5 Jahre befristet. Nun wird der Dienstleistungsauftrag für eine nächste Vertragsperiode erneut öffentlich ausgeschrieben. Ziel der Tätigkeiten der künftigen Mandatsträgerin ist es, die heute erreichte Recyclingquote bei Glas durch die Finanzierung der Altglasentsorgung und durch die Informationstätigkeit zu halten und gegebenenfalls noch zu verbessern, um eine möglichst stabile und langfristige Tragfähigkeit des Systems Altglas-Recycling in der Schweiz zu garantieren.


name: Division études démographiques et enquêtes auprès des ménages, section revenus, consommation et conditions de vie

title: Préparation et réalisation de l’enquête téléphonique assistée par ordinateur SILC selon un questionnaire donné.

description: Selon le document d'appel d'offres.

street: espace de l'Europe 10

MIS Trend SA

street: Pont Charles-Bessières 3


title: BKP 228 Sonnenschutz

description: Es handelt sich um einen Neubau, sowie um eine Gebäuderenovation.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


title: Güterstrasse Nr. 1, 1. Teil, Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Abtrag/Schüttung 1'075 m³; Fundationsmaterial 1'290 m³; Zementstabiliserung 4'400 m²; Tragdeckschicht 565 t


name: H. Baerlocher SA,Rue E.-Marziano 23, 1227 Acacias, Suisse

title: MEG / Agrandissement du musée d'ethnographie (pierre naturelle) N° 1003 TI


name: Implenia Construction SA,Chemin de l'Écho, 1, 1213 Onex, Suisse

name: Ville de Veyrier, à l'attention de M. André Jordan,Place de l'Eglise 7-9, 1255 Veyrier, Suisse, Téléphone: 022 899 10 10, Fax: 022 899 10 20, E-mail:

title: Projet du Grand Salève - Echafaudages

description: Echafaudages pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes agées

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Direktdigitales Röntgengerät für die Zürcher Höhenklinik Davos

description: Planung, Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung eines direktdigitalen Röntgengerätes mit Zubehör und Rücknahme der vorhandenen Gerätschaften; Ausleihe eines Ersatzgerätes während dem Umbau Röntgenraum

eligibilityCriteria: 08.07.2011 Kosten: Keine


title: Aménagement du centre de logistique de Hinwil.

description: Mandat de construction (exécution): Pour la réalisation des mesures de construction, nous cherchons une entreprise générale, au moyen d'une procédure en un temps (appel d'offres pour une entreprise générale).Objet: aménagement du centre de logistique de Hinwil l'ensemble de l'objet est subdivisé comme suit en sous-objets: WG – bâtiment d'habitation (assainissement) Hormis des adaptations et des extensions des installations de distribution électrique, aucune mesure de construction ni modification n'est réalisée dans le bâtiment d'habitation.EG – Poste d'élimination (nouvelle construction) un nouveau poste d'élimination est réalisé dans le secteur nord-ouest du site, derrière la halle HA et l'installation de lavage WA.PZ – Centre de contrôle (assainissement) Le centre de contrôle existant est en bon état et son affectation sera maintenue.L'unique adaptation consiste en l'installation de nouveaux détecteurs de CO dans les fosses existants pour déclencher une alarme si des valeurs critiques sont atteintes.NA – Alimentation électrique de secours (nouvelle construction). Une installation centrale avec génératrice diesel est réalisée sur le site comme réseau de substitution équivalent pour l'alimentation électrique. A cet effet, une génératrice de courant de secours est mise en place et raccordée, sous la forme d'un conteneur mobile en plein air, attenant à la halle HD.ZA – Clôture / environs (assainissement / nouvelle construction). Le site sert principalement au stationnement de véhicules militaires. Les mesures complémentaires suivantes sont prévues: - nouvelle clôture pour boucler le reste du site - nouveau portail (accès principal) -nouveaux accès pour véhicules et piétons; nouvelles places de parc pour les visiteurs - mesures de surveillance - mesures de Safety et de Security HA – halle A (démolition / nouvelle construction). La halle A existante, non chauffée, comporte 1 seul niveau; elle dispose partiellement de sous-sols dans la partie nord. Cette halle sera démolie et une nouvelle construction sera réalisée conformément aux nouveaux besoins pour abriter différents ateliers.HC – Halle C (démolition / nouvelle construction) Le gros de la halle HC existante sera démoli. La nouvelle halle HC sera un cube comportant trois parties principales: entrepôts, surfaces de manipulation et tête du bâtiment; elle sera juxtaposée au bâtiment polyvalent existant MG. La tête du bâtiment, de quatre étages, abritera des bureaux, des postes de travail et des locaux affectés à l'enseignement, de même que les raccordements et la majeure partie de la technique.BG – bâtiment d'exploitation (assainissement) Le complexe abrite les domaines d'exploitation suivants: -Atelier pour les véhicules à chenilles et à roues.— halle - ateliers dans l'aile latérale - aile administrative (avec entreposage au sous-sol et, partiellement, au rez-de-chaussée) Des optimalisations idoines de l'organisation, de l'enveloppe du bâtiment et des équipements techniques du bâtiment sont nécessaires pour améliorer qualitativement l'utilisation du bâtiment.SP / SG bâtiment d'expédition / de service (démolition / nouvelle construction) Le bâtiment de service existant sera déconstruit et une nouvelle construction sera réalisée entre la rampe et le dépôt d'hydrocarbures existant. Différentes installations d'exploitation de l'ancien bâtiment de service seront réutilisées dans les bâtiments HA et WA.La nouvelle construction du bâtiment d'expédition remplit toutes les exigences de l'utilisateur en ce qui concerne le transbordement de marchandises (avec rampe CFF) et les surfaces de rétablissement.WA – Installation de lavage (nouvelle construction) Vu la déconstruction du bâtiment de service, une nouvelle construction est nécessaire sur le site pour l'installation de lavage.Les principaux ordres de grandeur et données des différents nouveaux sous-projets à réaliser sont: Cubage selon SIA 416: WG_Bâtiment d'habitation, pas d'indication, assainissement EG_Poste d'élimination, 1'380 m3, nouvelle construction PZ_Centre de contrôle, pas d'indication, assainissement NA_Alimentation électrique de secours, 65 m3, nouvelle construction ZA_Environs / clôture, pas d'indication, nouvelle construction HA _Halle A, 39 900 m3, nouvelle construction HC_Halle C, 90 200 m3, nouvelle construction BG_Bâtiment d'exploitation, pas d'indication, assainissement SP / SG_Expédition, 10 300 m3, nouvelle construction WA_Installation de lavage, 1'650 m3, nouvelle construction.

awardCriteriaDetails:
1. Prix: prix forfaitaire, prix d'option et honoraires de l'entreprise générale;:
2. Expérience des personnes-clés: directeur des travaux, remplaçant du directeur des travaux, chef de chantier, coordinateur spécialisé pour les équipements techniques du bâtiment, chef de chantier;:
3. Délai: plausibilité et qualité du programme de construction, garantie du respect des délais intermédiaires et finaux;:
4. Environnement, distance d'approche;:

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


title: Neue Fernwärmeleitung ab Kehrichtverbrennungsanlage zu Swiss-Premium AG Lerzenstr. 19 Dietikon

description: Erstellen einer neuen Fernwärmeleitung ab der Kehrichtverbrennungsanlage bis zu Swiss-Premium AG Lerzenstr. 19 in Dietikon. Der Rohrleitungsbau ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Hauptkubaturen: Belag schneiden: 1100 m Belagsaufbruch: 1500 m2 Abbruch Rillenschienen: 300 m Grabenaushub: 3300 m3 Grubenaushub: 450 m3 Grabenspriessung: 2900 m2 Grabenauffüllung: 2600 m3 Planie: 2100 m2 Tragschicht: 475 t Deckschicht: 200 t

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassenbau / Werkleitungsbau


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Place Simon-Goulart (1037) Génie civil

description: Travaux de génie civil 111, 113, 117, 151, 211, 221, 222, 223, 237, 241. Estimation des travaux : CHF 2'300'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Réalisation d'installations solaires photovoltaïques pour le collège Sismondi.

description: Le marché se compose de la livraison clé en mains d'une installation solaire photovoltaïque installée sur les toitures des ailes A. B et C (bâtiments distincts) du collège Sismondi. Le marché comprendra la fourniture et la pose des modules solaires, des supports, des répartiteurs, des câblages AC et DC, des onduleurs, des installations de ventilation des locaux techniques, la mise en service et la maintenance des installations.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Production d'énergie:
Qualité technique:
Organisation pour l'exécution du marché:
Références et expérience:
Maintenance:

BG ingénieurs Conseils SA

street: avenue de Châtelaine 81b


name: Dietziker Partner Baumanagement AG,à l'attention de Philip Woolley, Hebelstrasse 7, 4056 Basel, Suisse, Téléphone: +41 61 266 50 00, Fax: +41 61 266 50 01, E-mail:

title: Erweiterung Alters- und Pflegeheim Hofmatt, Münchenstein

description: Das Alters- und Pflegeheim Hofmatt an der Pumpwerkstrasse 3 in Münchenstein (APH) bietet heute gesamthaft 124 Plätze in 108 1er-Zimmern und 8 2er-Zimmern an. Es wird durch eine private Stiftung betrieben, die mit der Gemeinde Münchenstein einen Leistungsvertrag über die Bereitstellung des Bettenangebots für die Einwohner der Gemeinde abgeschlossen hat. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Altersstruktur ist eine Erweiterung des Angebots auf total 165 Betten notwendig. Der eigentliche Erweiterungsbau wird im südöstlichen Teil des Areals situiert und die abgebrochenen Trakte durch Neubauten ersetzt. Die Bauten der Etappe 1996 Ost und Nord bleiben bestehen und werden nur durch kleinere Umbauten an die neue Bettenzahl angepasst. Neben der Altersheimnutzung werden auch Räume für Drittnutzungen geplant: - Büros und Garderobenräume für Spitex im 3. Garten- und Obergeschoss - Gemeindeeigene Kindertagesstätte im 1. Gartengeschoss - Büro für Familienexterne Kinderbetreuung (Famex) im Erdgeschoss - Mutter- und Vaterberatung im Erdgeschoss Diverse vermietbare Räumlichkeiten wie z.B. Podologie, Physiotherapie, Kiosk und Coiffeuse im Erdgeschoss Die neuen Gebäudetrakte West und Mitte ersetzen die bestehenden, abzubrechenden Trakte 75 und 66 am gleichen Ort; der Westtrakt nutzt jedoch die zur Verfügung stehende Parzellenfläche bis zur Baulinie entlang der Pumpwerkstrasse. Die eigentliche Kapazitätserweiterung des Altersheims stellt der dreigeschossige Südtrakt auf der bislang unüberbauten Fläche im Südosten des Areals dar. Mit seiner geschwungenen Form bildet er den Abschluss gegen die offene, nicht überbaubare Birs-Landschaft. Aufgrund der Vorgaben der Bauherrschaft soll der gesamte Bau den Minergiestandard erfüllen. Der Kanton hat das provisorische Zertifikat bereits erteilt. Das Projekt sieht insgesamt 6 Geschosse vor. Aufgrund der Hanglage und mit Rücksicht auf die bereits geläufigen Bezeichnungen werden die einzelnen Geschosse wie folgt bezeichnet: - Obergeschoss OG - Erdgeschoss EG - 3. Gartengeschoss 3. GG - 2. Gartengeschoss 2. GG - 1. Gartengeschoss 1. GG - Untergeschoss UG Gebäudedaten Die Hauptmassen der Neu- und Ersatzbauten ohne verbleibende bestehende Trakte betragen: Kubatur nach SIA 416 , 46'627 m3 Geschossfläche nach SIA 416 , 15'520 m2 Umgebungsfläche ca. 5'500 m2 Etappierung Der Bauvorgang muss so etappiert werden, dass keine Bewohner ausserhalb des Hauses untergebracht werden müssen. Es sind drei Bauetappen vorgesehen: - 1. Etappe: Südtrakt inkl. Dachterrasse, provisorische Verbindung zum Osttrakt, Teile Umgebung - 2. Etappe: Umzug, Abbruch Bau 1975, Ersatzbau Westtrakt - 3. Etappe: Umzug, Abbruch Bau 1966/81, Ersatzbau Mitteltrakt, Verbindungstrakt, Umbauten Ost- und Nordtrakt, Umgebung Bewilligungen Die Bau-, Kanalisations- und Wasseranschlussbewilligungen sind bereits erteilt worden und der Ausschreibung beigelegt. Die durch die diversen Behörden gemachten Auflagen – sofern planerischer Art - sind in den Projektplänen berücksichtigt. Auch ohne einen direkten Bezug oder Hinweis bei der Ausschreibung der einzelnen Gewerke bilden die Auflagen auf jeden Fall einen integrierenden Teil der Ausschreibung und des zukünftigen Werkvertrags.

eligibilityCriteria: 08.02.2011 CHF 1'000.00 Voraussetzung für den Bezug der Ausschreibungsunterlagen ist die Hinterlegung eines Depots von CHF 1'000.00 in Form eines Verrechnungschecks.Das Depot wird bei der Abgabe eines gültigen Angebots zurückerstattet. Der Verrechnungscheck ist auf den Namen der Bauherrschaft mit dem Verwendungszweck "Depot GU-Ausschreibung Hofmatt" auszustellen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Angebot: 50
Submittentenliste: 10
Realisierungskonzept: 20
Schlüsselpersonen: 10
Firma und Referenzprojekte: 10
Bereinigtes Angebot: 50
Submittentenliste: 10
Realisierungskonzept: 20
Schlüsselpersonen: 10
Firma und Referenzprojekte: 10


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

title: Hôpital des enfants - bâtiment existant - étapes 2 et 3 Ouest et Est - 240.00 Installations CVC.

description: Étapes 2 Aile Ouest et 3 Aile Est, travaux d'installations de chauffage, réseau hydraulique chaud et froid et ventilation. Le montant total est estimé à de 213 807,50 CHF TTC.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

street: rue David-Dufour 5, case postale 22


name: smt ag,Staufferstr. 4, 3006 Bern, Suisse

title: Entwicklung Schönberg Ost

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Stadt Winterthur Amt für Städtebau Hochbauten,à l'attention de Nicole Bretscher, Technikumstrasse 81, 8402 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 267 59 22, E-mail:

title: Schiessanlage Ohrbühl, Seenerstrasse 139, 8404 Winterthur

description: Lieferung und Einbau einer künstlichen Kugelfangvorrichtung für die bestehende 300-m Schiessanlage. Der Anlage beinhaltet 64 Kugelfangkästen 100 cm breit x 160 cm hoch, 67 schusssichere Zwischenplatten ca. 96 cm breit x 160 cm hoch. Sowie die notwendige Stahlkonstruktion für die Montage der Kugelfangkästen inkl. der dazugehörenden Betonfundation.


name: Bauverwaltung Oberburg Urs Berger, Emmentalstrasse11, CP 166, 3414 Oberburg, Suisse, Téléphone: 034 420 12 14, Fax: 034 420 12 11, E-mail:

title: Sportplatz Stöckernfeld, Oberburg BE

description: Aussen-Sportanlage mit Umbau Allwetterplatz und Neubau 80-Meter-Laufbahn (Kunststoffbelag) und Beach-Volleyballfeld Umbau Allwetterplatz bestehend 33.00 x 21.20m / neu 38.40 x 21.20m, Beachvolleyball 28.00 x 14.00m (Herbst 2011) Laufbahn: Masse 5.13 x 100.6 m (Ausführung Frühling 2012) - Installationsarbeiten - Vorbereitungsarbeiten - Abbrüche - Erdarbeiten - Entwässerung - Abschlüsse - Bodenhülsen - Fundationsschichten - Bituminöse Belagsarbeiten - Kunststoffbelag Allwetterplatz - Markierungen - Sportgeräte - Diverses - Beachvolleyball - Fundamente und Erschliessung für Beleuchtung

eligibilityCriteria: Die Preise gelten bis Bauvollendung. Es findet keine Submissionsbegehung statt. Der Unternehmer muss jedoch zwingend die örtlichen Gegebenheiten selber besichtigen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 55
Terminplanung, Personaleinsatz: 25
Qualität, Referenzbewertung: 10
Umweltschutz: 10
Details gemäss Unterlagen:
Preis: 55
Terminplanung, Personaleinsatz: 25
Qualität, Referenzbewertung: 10
Umweltschutz: 10
Details gemäss Unterlagen:


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

title: 214 Montagebau in Holz

description: Totalsanierung eines Wohnhauses mit 12 Wohnungen, einer Einstellhalle und einer Aufstockung mit einem neuen Attikageschoss als Holzbau mit zusätzlich 2 Wohnungen einem Gemeinschaftsraum.


name: Stadt Schlieren,à l'attention de Heidi Cavelti, Freiestrasse 6, 8952 Schlieren, Suisse, Téléphone: 044 / 738 14 11, URL www.schlieren.ch

title: Kollektiv-Krankentaggeldversicherung

description: Offerte für die Kollektiv-Krankentaggeldversicherung gemäss separater detaillierter Ausschreibung mit verschiedenen Varianten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis / Prämie inkl. marktübliche Brokercourtage: 40
Zusatzdienstleistung des Versicherers: Case Management: 30
Referenzen (mind. 3 Aufträge in ähnlicher Grösse, d.h. Gemeindeverwaltungen mit mind. 15'000 Einwohnern): 30
Preis / Prämie inkl. marktübliche Brokercourtage: 40
Zusatzdienstleistung des Versicherers: Case Management: 30
Referenzen (mind. 3 Aufträge in ähnlicher Grösse, d.h. Gemeindeverwaltungen mit mind. 15'000 Einwohnern): 30


title: Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

description: Anbau und Umbau

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Instandsetzung Wirtschaftstrakt

description: Baumeisterarbeiten inkl. Rodungen, Abbrüche, Zufahrten Plätze und Büro Bauleitung


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Laboratory of Physical Chemistry

description: 1100 MHz WB NMR magnet and spectrometer console. Pour plus de détails, voir le cahier des charges.

street: Wolfgang-Pauli-Strasse 10

Bruker Biospin AG

street: Industriestrasse 26


title: Langwies Stuetzmauer Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Aushub 480 m3; Baugrubensicherung 100 m2; Beton 250 m3; Bewehrung 15 t; Abdichtung 95 m2; Belag 220 t


name: Egli AG Gips- und Fassadensysteme / Malerei

name: Gemeinden Plaffeien, Oberschrot, Zumholz z. Hdn. Gemeindeverwaltung Plaffeien

description: Innere Malerarbeiten für Um- und Neubau OS-Schulzentrum Plaffeien

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Raccordement SIG/CAD de la centrale thermique de Vieusseux.

description: Concerne les travaux de mise en place d’un échangeur de chaleur raccordement sur le réseau CAD des SIG.

procurementMethodDetails: OPEN

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Solitüdenstrasse

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 430 - Belagsaufbruch: m2 2'300 - Ausbauasphalt: to 725 - Planum: m2 2'300 - Kiesgemische: t 800 - Randabschlüsse: m 626 - Beläge: t 835 - Grabenaushub: m3 137 - Strassenabläufe: St 17

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Etat du Valais, département des transports, de l'équipement et de l'environnement, Office de construction des routes nationales

title: Lot L06663 VV - Tunnellüftung.

description: Le lot ventilations des tunnels comprend la fourniture et le montage des turboventilateurs et des ventilateurs axiaux des tunnels du contournement sud de Viège.Quantité de ventilateurs, y compris fourniture et montage: ventilateurs d’évacuation avec actionnement des aubes de rotor oléo-hydraulique, 250 C/120 min., y compris accessoires - type Eyholz, 870kW 4 pces - type Viège, 430 kW 6 pces ventilateurs d’arrivée d’air, y compris accessoires - ventilateur d’arrivée d’air pour la ventilation de la galerie de sécurité, env. 8 kW 2 pces turboventilateurs, y compris accessoires - turboventilateur, F=1'600N, env. 48 kW 46 pces convertisseurs de fréquence avec refroidissement à l’eau - type Eyholz, 870 kW 4 pces - type Viège 430 kW 6 pces.

street: Kantonsstrasse 275


description: Plastische und elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)


name: CODHA,Rue des Gares 9, 1201 Genève, Suisse

name: Ville de Chêne-Bougeries - Service Technique,Route de Chêne 136, case postale 160, 1224 Chêne-Bougeries, Suisse, Téléphone: 022 869 17 40, Fax: 022 869 17 44, E-mail:

title: Attribution d'un Droit Distinct Permanent (DDP) à une coopérative sur la parcelle 1563 (PLQ 29701-511 / J.-J. Rigaud)


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, CLA 4. Etappe, Neubau LEE

description: Die ETH Zürich realisiert an der Leonhardstrasse in 8006 Zürich ein Bürogebäude. Das Projekt befindet in innerstädtischem Umfeld. Das Gebäude umfasst 16 Stockwerke, 5 Unter- und 11 Obergeschosse. Die Gebäudehöhe über Terrain misst ca. 40 m. Die Geschosshöhe beträgt in den Bürogeschossen 3.40 m, das Gebäuderastermass 1.40 x 1.40 m. In der Sockelzone befindet sich die Eingangshalle als halböffentlicher Bereich mit Arbeitsplätzen für Studenten. Im Trakt Nord wird ein Weiterbildungs- und Seminarzentrum mit Hörsaal und Medienraum realisiert. Die Obergeschosse weisen ausschliesslich Büronutzung auf. In den Untergeschossen befinden sich Seminarräume, Archiv- und Lagerräume, Technik- und Logistikbereiche sowie Räume für Rechneranlagen. Kennwerte: Geschossfläche GF (SIA 416): 18'000 m2 Gebäudevolumen GV (SIA 416): 69'000 m3 BKP 225.1 FUGENDICHTUNGEN - Elastische Kittfugen - Brandschutzfugen Total ca. CHF 350'000.00


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rénovation partielle du Grand-Théâtre de Genève

description: Le présent appel d'offres est destiné à désigner un mandataire ingénieur conseil en installations sanitaires pour la rénovation du Grand-Théâtre de Genève. Les travaux comprendront la reprise des éléments de façades et de toiture, la réalisation d'un doublage complet de la tour de scène, la mise à niveau des installations techniques, la mise en conformité des installations et dispositifs de sécurité, la restauration du foyer historique, la rénovation des espaces liés à l'exploitation. Estimation : CHF 3'250'000.- HT


title: Abschleppaufträge

description: Abschleppen von Fahrzeugen im Auftrag der Stadtpolizei Zürich


name: Einwohnergemeinde Ehrendingen Wasserversorgung / Elektra Ehrendingen

title: Ehrendingen, Ausbau Kirchweg Abschnitt 1 und 2 (Strassen- und Werkleitungsbau)

description: Baustelleneinrichtung Abbrüche Bauarbeiten für Werkleitungen (Rohrblock) L = 670 m Strassenentwässerung L = 670 m Kanalisation Kontrollschächte Wasserleitung L = 400 m Strassenbau: Aushub / Fundationsschicht 1‘500 m3 Abschlüsse 1‘300 m Belagsarbeiten 3‘250 m2

eligibilityCriteria: 19.12.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 55
Kompetenz: 25
Umweltbelastung: 10
Lehrlingsausbildung: 10
Preis: 55
Kompetenz: 25
Umweltbelastung: 10
Lehrlingsausbildung: 10


name: Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Thermo-Mechanical Fatigue Testing System

description: Tenders are sought for a strain controlled thermo-mechanical fatigue testing system with a cyclic mechanical loading capacity of +/- 100 kN between temperatures of 22 and 1200°C. The system will comply and operate in accordance with the requirements of: - ASTM E2368-04 - Draft ISO Standard 12111 - GRD2-2000-30014 Code of Practice for Strain -Controlled Thermo-Mechanical Fatigue Testing A detailed specification will be provided on request.

eligibilityCriteria: sans indication


title: Pont du Vallon - couverture partielle.

description: Mise en place d'une couverture métallique légère au dessus des voies du métro m².

Service des approvisionnements

street: Chemin du Closel 15


title: Erhebung und Auswertung des Fahrbahnoberflächenzustandes

description: Zustandserfassung und -bewertung von Fahrbahnoberflächen; Erfassung und Bewertung der Oberflächenschäden (I0/I1) und der Querebenheit (I3) auf dem gesamten Kantonsstrassennetz gemäss SN 640 925b und SN 640 520a; Hauptstrassen 590km; Verbindungsstrassen 840 km


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: P_OF_10_051 traverses en acier.

description: Le présent appel d’offres concerne l’attribution de mandats d’acquisition de traverses d’acier neuves, de jeux de traverses d’aiguilles en acier neuves et de traitement de traverses en acier pour une durée de deux ans, avec deux options d’un an chacune.Le soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots (répartition des lots voir formulaire d’offre point 3). Il peut également soumettre une offre globale.

Tensol Rail SA

street: Zona Industriale


name: Stadt St.Gallen / Sankt Galler Stadtwerke / Géothermie,à l'attention de Marco Huwiler, St.Leonhard-Strasse 15, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: 071 224 59 09, Fax: 071 224 57 72, E-mail:

title: Bauplatzversicherung

description: Geothermie St.Gallen - Haftpflicht-Versicherung - Bauwesen- / Montageversicherung - Besucherunfall-Versicherung


name: Vallat Partenaires SA, à l'attention de Patrick Vallat,Rue des Tuillières 1, 1196 Gland, Suisse, E-mail:

description: Inventaire des arbres de parcs et assimilés

description: Inventaire des arbres de rues et assimilés

description: Inventaire des arbres des Conservatoire et jardin botaniques

title: Inventaire du patrimoine arboré

description: Le marché concerne une prestation d'inventaire renseigné, actualisé et exhaustif de tous les arbres isolés dont la Ville de Genève est propriétaire, hors zones forêts et hors zones boisées, divisés en 3 lots. Le cahier des charges comprend les prestations relatives à une phase test, à l'inventaire proprement dit avec la nomination, la réconciliation et l'attribution de l'arbre, la gestion des flux de données informatisées, la gestion du tableau des anomalies, le rapport final et les séances de conduite du projet. Les arbres étant géoréférencés, la prestation ne comprend pas leur positionnement cartographique.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires suisses ou dont le siège social se trouve dans un des pays qui offrent la réciprocité aux soumissionnaires suisses dans ce domaine d'activité, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


name: Infrastructure Management Consultants GmbH

title: Le mandataire pour la direction de la réalisation (LR) assume le rôle de "fiduciaire" pour la réalisation de l’application EMSG. Les prestations dureront de juin 2011 jusqu’à l’introduction de l’application, probablement en janvier 2013.

description: Le mandataire pour la direction de la réalisation (LR) assume le rôle de « fiduciaire » pour la réalisation de l’application EMSG. Les prestations dureront de juin 2011 jusqu’à l’introduction de l’application, probablement en janvier 2013.

title: L'accompagnement métier de la réalisation sera assuré par un mandataire (appui métier). Ce dernier complètera le mandataire pour la direction de la réalisation et assumera la mise en oeuvre des aspects métiers du concept lors de la réalisation. Les prestations commenceront en même temps que celles pour la direction de la réalisation et dureront jusqu’à l’introduction de l’application.

title: Mistra gestion de l’entretien en site urbain (EMSG).

description: La mise en place du système d’information pour la gestion des routes et du trafic (Mistra) est un projet de développement stratégique de l’OFROU. L’objectif du système d’information pour la gestion est le remplacement d’une communication décentralisée entre les différents secteurs d’activités par une liaison centralisée des applications à travers le système de base / DWH de l’OFROU.L’application métier "Gestion de l’entretien en site urbain" (EMSG) est tout d’abord un instrument de pilotage pour la planification et la coordination des travaux d'entretien des routes dans des sites urbains. Elle permet ainsi une planification stratégique selon le modèle de base du maintien de la valeur.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Mühlestrasse 2

street: Signaustrasse 14

WIFpartner AG

street: Bachmattstrasse 53


title: Achat d'un tracteur forestier.

description: Tracteur de débardage d'une puissance minimum de 160 CV à transmission hydrostatique et mécanique, fonctionnant au diesel avec un équipement tel que décrit dans le Cahier des spécifications techniques (CST).L'utilisation de ce véhicule est prévue principalement en montagne, sur des sentiers étroits.Le marché est unique; il n’est pas divisé en lots. Considérant ceci, les soumissionnaires devront déposer une offre comprenant la globalité des fournitures faisant l'objet du présent marché.

Service technique

street: place du Marché 1

Keller-Forstmaschinen AG

street: Industrie/Moselenweg 7


title: Rohrlegearbeiten auf Flugplatzareal

description: Duktile Gussrohre, Steckmuffenverbindung, mit Aussen- u. Innenbeschichtung aus Zementmörtel, Durchmesser 125mm 100m, Durchmesser 250mm 810m, Durchmesser 300mm 450m, 8 Armaturen, 1 Hydrant; Behinderungen und Arbeitsunterbrüche infolge Flugbetrieb

eligibilityCriteria: Eine Begehung findet statt am 16.01.12, 14.00 Uhr , Treffpunkt Parkplatz Bahnhof Saanen. Die Teilnahme ist feiwillig.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Referenzen der Unternehmung: 20
Referenzen der Schlüsselpersonen: 10
Ökologie / Transporte / Anfahrtswege: 10
Angebotspreis: 60
Referenzen der Unternehmung: 20
Referenzen der Schlüsselpersonen: 10
Ökologie / Transporte / Anfahrtswege: 10


title: Neubau UW Aathal Kabeltrassee 2. + 3. Etappe, Tiefbauarbeiten

description: Neubau UW Aathal: Kabeltrassee 2. + 3. Etappe


name: Chemin de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, Projets - Projets CEVA

title: Prestations d'ingénierie en génie civil et géotechnique pour la surveillance des bâtiments et des ouvrages CEVA en construction.

street: rue Pellegrino-Rossi, 16

PA Daniel Willi SA

street: avenue des Alpes 43


name: Marti Construction SA,Route du Pavement 56, 1018 Lausanne, Suisse

name: Bureau d'ingénieurs Schopfer & Niggli SA, à l'attention de H. Baisamy,Bvd de Grancy 19A, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/613.14.11, Fax: 021/613.14.12, E-mail:

title: Remplacement des collecteurs EU et EC ruelle des Halles

description: Il s'agit de remplacer les collecteurs EU et EC ruelle des Halles par un caniveau de transport des EC en béton de section environ 3.80 x 2.00 m intégrant des collecteurs EU, avec création d'un exutoire au lac. La réalisation des ouvrages intègre des travaux spéciaux. Quantités principales : Tuyau PRFV D400 / 600 : environ 170 m. Caniveau en béton coulé sur place et préfabriqué dimensions extérieures environ 3.80 x 2.00 m : longueur environ 100 m. Parois mini berlinoises : longueur environ 40 m. Parois en pieux sécants : environ 1'000 m2. Parois en palplanches étanches : environ 150 m2. Fouilles : environ 900 m3.

eligibilityCriteria: Les exigences économiques et techniques ainsi que les garanties et informations financières sont définies dans les documents de l'appel d'offres. Les entreprises inscrites dans un consortium ne sont pas autorisées à s'inscrire également en nom propre.


title: Baumeisterarbeiten Sperrensanierung Faleinerbach

description: Aushub (exkl. Aushub für Bachsperren) 250 m3; Lieferung Blocksteine t 290; Beton 65 m3; Lieferung Holz für Holzkästen 360 m3; Erstellung Holzkästen 1'440 m3


title: Système de contrôle pour qualification comme fournisseur de bordures de quai.

description: Les CFF ont régulièrement besoin de bordures de quai solides, durables et nécessitant peu d’entretien. En règle générale, celles-ci doivent être posées en vue d’une durée d’utilisation de 80 ans. Or, les dispositions de la loi sur l’égalité pour les handicapés impose que les prochains années, de nombreuses bordures devront être construites, surélevées ou renouvelées.C’est pourquoi les CFF élaborent un système de contrôle en vue de la qualification comme fournisseur de bordures de quai. Les soumissionnaires désireux de fournir les CFF doivent se soumettre et soumettre leurs produits à une qualification selon un processus prescrit.Outre la qualification du producteur, la démarche prévoit une qualification du produit par laquelle les exigences envers le produit sont testées. La qualification est valable 5 ans.Les fournisseurs admis à la livraison de bordures de quai seront inventoriés dans un annuaire. Celui-ci sera valable 1 an et sera publié chaque année sur la base des nouvelles qualifications et des qualifications reconduites après 5 ans.

street: Mittelstrasse 43


title: Flachdacharbeiten Haus 17 und Haus 18

description: Sanierung der bestehenden Bedachungsarbeiten: Haus 17 Dachfläche 1800m2 Haus 18 Dachfläche 1800m2 Ausführungstermin: Beginn 22.08.2011 und Ende 18.11.2011


title: Ableitung ARA Hofen - Bodensee, Teilprojekt 3 Seeleitungen

description: NPK 111: Abbrüche und Demontagen - Rückbau Leitung: 110 m - Rückbau Joche: 6 Stk. NPK 162: Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen - Liefern, Rammen und Rückbau Spundwände PU 12: 650 m2 NPK 171: Pfähle - Liefern und Rammen Pfähle ROR 406.4x8.8, Stahl S235: 226 m - Liefern und Rammen Pfähle ROR 219.1x6.3, Stahl S235: 50 m NPK 211: Baugruben und Erdbau - Aushub und Auffüllung entlang Leitung unter Wasser: 750 m - Wegspülung Seegrund entlang Leitung: 400 m NPK 411: Werkleitungen für Wasser und Gas - Liefern und Montage Rohre, ROR 1219x12.5, Stahl L235: 1'400 m - Liefern und Montage Passstücke, ROR 1219x12.5, Stahl L235: 4 Stk. - Liefern und Montage Krümmer, ROR 1219x12.5, Stahl L235: 1 Stk. - Liefern und Montage T-Stücke, ROR 1219x12.5/1016x8.0, Stahl L235: 3 Stk. - Liefern und Montage Tauchereinstiege, NW 1000, PE: 3 Stk. - Liefern und Montage Flansche/Verschraubungen, Stahl L235: 72 Stk. - Liefern und Montage Auflagerjoche, Stahl S235: 9 Stk. - Liefern und Montage Auslaufbauwerk, Stahl L235/S235: 1 Stk.


title: Umnutzung Zeughaus Herisau


name: Division V, secteur données des accidents et sécurité de l’infrastructure

title: Direction de la maintenance des logiciels VU.

description: L’office fédéral des routes (OFROU) développe un système d’information pour la gestion des routes et du trafic (Mistra).Mistra est un système d’information construit de façon intégrative et modulaire.Il est composé d’un système de base et d’un Data Warehouse, ainsi que de différentes applications métiers. Le système de base met à disposition les données géoréférencées et les fonctionnalités de base.L’application web pour la gestion des accidents de la circulation (VU) a été développée dans le cadre du projet Mistra. Elle sert aux cantons à l’enregistrement des accidents de la circulation routière selon le procès-verbal d'accident (PVA) récemment développé. Ce dernier est utilisé depuis le 1.1.2011 par tous les cantons.VU est opérationnel depuis novembre 2009.Quelques cantons ont commencé à saisir des accidents par le biais de la nouvelle application métier dès 2010.Afin d'assurer le fonctionnement onéreux (maintenance et support) de VU, une direction de la maintenance doit compléter la direction métier du projet. La direction de la maintenance supervise les travaux de la société chargée du développement, assure la coordination entre les multiples participants (GPL Mistra, BIT, ISC-EJPD, Cantons) et fournit un soutien technique et métier.

name: division V, secteur données des accidents et sécurité de l’infrastructure – ne pas ouvrir – dossier

Elca Informatik AG

street: Seilerstrasse 4


name: AVO Abwasserverband Obersee c/o Gemeindeverwaltung Schmerikon,à l'attention de Felix Brunschwiler, Postfach, 8716 Schmerikon, Suisse

title: ARA Obersee, M11-Rohrleitungsinstallationen (V2A/V4A/PE), Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme verschiedener Verfahrenstechnischer Leitungen in V2A/V4A/PE

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien und Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis / Angebot: 60
Referenzen / Erfahrung: 35
Lehrlinge: 5
Preis / Angebot: 60
Referenzen / Erfahrung: 35
Lehrlinge: 5


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Réception, à l'attention de Sandra Bozon,Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: Palais de justice pénale "Restructuration Bât F" - CFC 112 Travaux de désamiantage

description: Restructuration d'un bâtiment faisant parti du Palais de Justice Pénale protégé par le service des monuments et sites. CFC 112 Travaux de désamiantage.


name: Sabeco SA + Gasser SA,Grand-Rue 60, 1890 St-Maurice, Suisse

name: Association du cycle d'orientation régional de St-Maurice, à l'attention de Philippe Dubois,Collège de la Tuilerie Case postale 127, 1890 St-Maurice, Suisse, Téléphone: 024 486 22 50, Fax: 024 486 22 59, E-mail:

description: Fourniture, installation et location de 6 salles de classes provisoires préfabriquées.

description: Adaptation générale des réseaux de canalisations et conduites existantes. Réalisation d'une sortie d'abri et déplacement d'un transformateur existant.

title: COMMUNE DE SAINT-MAURICE CONSTRUCTION D’UN CYCLE D’ORIENTATION, D’UNE SALLE DE SPORT, D’UNE AULA / SALLE DE SPECTACLE, D’UNE ECOLE PRE PROFESSIONNELLE ET D’UN DOJO

description: Adaptation des réseaux de conduites existantes. Nouvelle sortie d'abri et déplacement d'un transformateur existant. Installation de salles de classe provisoires.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Martin Reber, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: Universitätsspital Zürich, NORD1, Neue Pflegestation FKI und Folgeaufträge in Nordtrakt 1 - Architekt/Gesamtleiter, gestützt auf §10, Abs. 1, lit. g SVO

description: Das Universitätsspital Zürich hat vor, eine neue Pflegestation für den Medizinbereich Frau und Kind einzurichten. Notwendige bauliche und haustechnische Massnahmen sind mit Vor-/Bauprojekt einschliesslich Kostenvoranschlag zu erarbeiten für das konkrete Projekt. Das Hochbauamt beabsichtigt, das ausgewählte Planungsbüro für weitere Aufträge im Universitätsspital Zürich Nordtrakt 1 zu verpflichten.

eligibilityCriteria: Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Art. 9 der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB). Um die Teilnahme an der Submission können sich Architekt-/Ingenieurbüros mit Sitz in der Schweiz, in der EU oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit der Staat Gegenrecht gewährt, bewerben.


title: Kantonsspital Münsterlingen, Projekt 3i Werkkanal und Kanalisation ausserhalb Gebäude

description: BKP 052/211 Kanalisationsleitungen/Baumeisterarbeiten