title: GMT 2012 Paket SUL Strecke 4000 Klettgau

description: SuL Strecke 4000 Klettgau - Schaffhausen. Bf Wilchingen-Hallau - Neunkirch, Bf Wilchingen-Hallau Gl.2. — ca. 2 000 m Gleisumbau und Bettungsreinigung/-erneuerung, — Umbau eines Bahnüberganges, — Abbruch Altbahnsteig. Neunkirch - Bf Bad Beringen - Schaffhausen. — ca. 12 800 m Gleisumbau und Bettungsreinigung/-erneuerung. (Besonderheit: ca. 2 600 m Einbau Y-Stahlschwellen). — Umbau von 2 Bahnübergängen. Bf Bad Beringen. — Weichenerneuerung 2 St. EW 190 einschl. Bettungserneuerung, — Ausbau zwei Weichen und Herstellung Lückenschluss einschl. Bettungserneuerung, — Abbruch zweier Altbahnsteige.

eligibilityCriteria: Erklärungen/Nachweisen sind folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: — Erklärung, dass der Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen ist. Darüber hinaus hat der Bieter zu erklären, dass ihm bekannt ist, dass die eventuelle Unrichtigkeit dieser Erklärung zum Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund führen kann. — Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, — Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung, Die Vergabeunterlagen können auch über den Elektronischen Marktplatz (eMp) der Deutschen Bahn AG von dort registrierten Unternehmen abgerufen werden. Die Registrierung für den eMp ist über die Internetadresse unter https://e-com-bau.noncd.db.de möglich. Die Vergabeunterlagen werden bei komplettem Download kostenfrei zur Verfügung gestellt. Form der geforderten Erklärungen/Nachweise: Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o.g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht. Alle unter III.2.1) bis III.2.3) und VI.3) geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot vorzulegen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 95%: Angebotspreis (Angebotsendsumme netto):
5%:techn Leistungsfähigkeit des Bieters:
Hinweis an den Bieter::
Die Bieter sollen in einem eigenen Entwurf zum zeitlichen Ablauf der:
Bauarbeiten Möglichkeiten zur Optimierung:
der voraussichtlichen Bauzeit aufzeigen, sowie gleichwertige:
Arbeitsprozesse darstellen. Jener Entwurf soll ein Zeit/Wege - Diagramm nach dem:
Vorbild des:
"Amtsentwurfs" sein, eingesetzte Technik (unter Verwendung des Vordrucks:
Kapazitätsnachweis Maschinen Anlage 2.10) und einen Erläuterungstext enthalten.:
Der Erläuterungstext soll die im Zeit/Wege - Diagramm aufgezeigte:
Bauzeitoptimierung bzw gleichwertige Varianten und die in der Tabelle:
(eingesetzte Technik) gemachten Angaben nachvollziehbar darlegen.:
Insbesondere sollte der:
Erläuterungstext Angaben enthalten zur eingesetzten Technik, zu Erfahrung:
des Bieters im Umgang mit dieser:
Technik und daraus gewonnenen Erfahrungswerten, zur Zahl der gleichzeitig:
eingesetzten Maschinentechnologien und:
zu deren personeller Stärke, Erfahrung und Leistungsfähigkeit, zu aus Sicht:
des Bieters möglichen oder zu:
erwartenden Problemen im Bauzeitablauf und den Reaktionsmöglichkeiten auf:
solche Probleme, zur Verfügbarkeit:
und Leistungsfähigkeit von einzusetzenden Maschinen.:
Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit::
Die Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit setzen sich zusammen:
aus:
der Qualität Zeit-Wege-Diagramm,:
der Qualität Erläuterungstext Bauablauf und:
der Qualität Tabelle der eingesetzter Technik.:
Betrachtet wird der Zeitraum von Baubeginn bis Herstellung der:
Abnahmefähigkeit der Gesamtanlage.:
Bei Überschneidungen im:
Zeit-Wege-Diagramm des Bauablaufs Oberbau mit weiteren Gewerken ist die:
Konfliktfreiheit aufzuzeigen.:
Grundlagen::
Zeit-Wege-Diagramm Amtsentwurf:
Randbedingungen::
Baubeginn und Ende gem Vorbemerkungen:
Einhaltung der Baufreiheiten für alle weiteren Gewerke gemäß Bauablauf:
Amtsentwurf:
Darstellung des alternativen Bauablaufs als Zeit-Wege-Diagramm im:
Vergleich zum Amtsentwurf:
Wertung::
Die Bewertung der techn Leistungsfähigkeit erfolgt mit 0-5 Punkten, linear:
auf 2 Nachkommastellen interpoliert über alle:
Bieter.:
Die 5% für die Wertung der Massnahmen zur techn Leistungsfähigkeit setzen:
sich wie folgt zusammen und werden wie folgt bewertet::
75% Zeit-Wege-Diagramm:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
5% Erläuterungstext zu Bauablauf des Bieters:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
20% Tabelle der Schichtleistung und eingesetzten Technik:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
95%: Angebotspreis (Angebotsendsumme netto):
5%:techn Leistungsfähigkeit des Bieters:
Hinweis an den Bieter::
Die Bieter sollen in einem eigenen Entwurf zum zeitlichen Ablauf der:
Bauarbeiten Möglichkeiten zur Optimierung:
der voraussichtlichen Bauzeit aufzeigen, sowie gleichwertige:
Arbeitsprozesse darstellen. Jener Entwurf soll ein Zeit/Wege - Diagramm nach dem:
Vorbild des:
"Amtsentwurfs" sein, eingesetzte Technik (unter Verwendung des Vordrucks:
Kapazitätsnachweis Maschinen Anlage 2.10) und einen Erläuterungstext enthalten.:
Der Erläuterungstext soll die im Zeit/Wege - Diagramm aufgezeigte:
Bauzeitoptimierung bzw gleichwertige Varianten und die in der Tabelle:
(eingesetzte Technik) gemachten Angaben nachvollziehbar darlegen.:
Insbesondere sollte der:
Erläuterungstext Angaben enthalten zur eingesetzten Technik, zu Erfahrung:
des Bieters im Umgang mit dieser:
Technik und daraus gewonnenen Erfahrungswerten, zur Zahl der gleichzeitig:
eingesetzten Maschinentechnologien und:
zu deren personeller Stärke, Erfahrung und Leistungsfähigkeit, zu aus Sicht:
des Bieters möglichen oder zu:
erwartenden Problemen im Bauzeitablauf und den Reaktionsmöglichkeiten auf:
solche Probleme, zur Verfügbarkeit:
und Leistungsfähigkeit von einzusetzenden Maschinen.:
Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit::
Die Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit setzen sich zusammen:
aus:
der Qualität Zeit-Wege-Diagramm,:
der Qualität Erläuterungstext Bauablauf und:
der Qualität Tabelle der eingesetzter Technik.:
Betrachtet wird der Zeitraum von Baubeginn bis Herstellung der:
Abnahmefähigkeit der Gesamtanlage.:
Bei Überschneidungen im:
Zeit-Wege-Diagramm des Bauablaufs Oberbau mit weiteren Gewerken ist die:
Konfliktfreiheit aufzuzeigen.:
Grundlagen::
Zeit-Wege-Diagramm Amtsentwurf:
Randbedingungen::
Baubeginn und Ende gem Vorbemerkungen:
Einhaltung der Baufreiheiten für alle weiteren Gewerke gemäß Bauablauf:
Amtsentwurf:
Darstellung des alternativen Bauablaufs als Zeit-Wege-Diagramm im:
Vergleich zum Amtsentwurf:
Wertung::
Die Bewertung der techn Leistungsfähigkeit erfolgt mit 0-5 Punkten, linear:
auf 2 Nachkommastellen interpoliert über alle:
Bieter.:
Die 5% für die Wertung der Massnahmen zur techn Leistungsfähigkeit setzen:
sich wie folgt zusammen und werden wie folgt bewertet::
75% Zeit-Wege-Diagramm:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
5% Erläuterungstext zu Bauablauf des Bieters:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
20% Tabelle der Schichtleistung und eingesetzten Technik:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Projet 1117 (101) - exploitation de l’infrastructure informatique de base des services du Parlement.

documentType: tenderNotice

description: Les services du Parlement (PARL) disposent de leur propre service informatique ainsi que d’une infrastructure informatique largement autonome, dont l’exploitation et la gestion ont été confiées à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Le mandat de l’OFIT arrivant à échéance à la fin de l’année 2011, nous recherchons une entreprise qui sera chargée d’assurer le fonctionnement et le développement de l’infrastructure de base (réseau de données et de télécommunication, principalement), en tenant compte des exigences actuelles et futures, en particulier en matière de technologie. Elle devra notamment garantir la sécurité informatique en général ainsi que l’interopérabilité (échange de données et de documents ainsi qu’accès aux systèmes informatiques) nécessaire à la collaboration étroite entre les services du Parlement et les unités administratives de la Confédération. Enfin, il lui faudra veiller à ce que le nouveau système s’intègre de manière optimale dans l’infrastructure existante (serveurs, applications) et qu’ils soient compatibles avec les fonctions de surveillance mises en place.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Services du Parlement

street: palais fédéral Est, Kochergasse

countryName: CH

Swisscom (Schweiz) AG

street: Waldeggstrasse 51

initiationType: tender


name: Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Via della Posta 8, 6901 Lugano, Suisse, Téléphone: 058 866 78 11, E-mail:

title: Concorso per la fornitura di 2 trasformatori trifase della potenza di 63 MVA per la SS AIL Gemmo

description: Fornitura di 2 trasformatori trifase 150/16 kV della potenza di 63 MVA, allacciati sul lato AT direttamente all’impianto GIS ELK0 della ABB, e sul lato BT a cavi MT per il collegamento con l’impianto ZX2 dell’ABB. È previsto di installare i nuovi trasformatori nei locali trasformatori esistenti mantenendo esattamente i punti di allacciamento AT delle tre fasi nella posizione attuale per non dover intervenire in modifiche all’impianto GIS.

eligibilityCriteria: Vedi capitolato d'offerta

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Dégrilleur mobile à câble, rails et système de récupération des déchets

description: Remplacement de 2 anciennes machines, par 1 dégrilleur mobile à câble

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: armasuisse Kompetenzberich Landsysteme FB LAKo / KUB

title: Notatmungsgeräte

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Service technique, à l'attention de Daniel Steinbach,Grand-Rue 1, 1844 Villeneuve, Suisse, Téléphone: 021 967 07 47, Fax: 021 967 07 40, E-mail:

description: Fourniture et pose de fenêtres métalliques

description: Isolation du toit (Ferblanterie et étanchage)

title: Collège Tour Rouge - Surélévation + façades

description: Surélévation d'un collège de type CROCS (bloc B) et remplacement des façades (bloc A)

eligibilityCriteria: Peut déposer une offre toute entreprise ayant son siège ou une succursale en Suisse, et inscrite au Registre du commerce pour la branche d'activité concernée

mainProcurementCategory: works


currency: CHF

title: Neubau Werkhof Tiefbauamt Eschlikon BKP 311.4 Photovoltaikanlagen

description: BKP 331.4 Photovoltaikanlagen - Zwei Teilanlagen: A) mit einer Leistung von ca. 49 KWp B) mit einer Leistung von ca. 39 KWp - Montage auf Flachdach

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rénovation de la Villa Freundler et aménagements extérieurs (1040)

description: Travaux de plâtrerie peinture Estimation : CHF 323'818.- TTC

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Sanierung Wiesenstrasse mit Kanalisation, EW-, Gas- und Wasserleitungen sowie Strassenbau

description: Hauptkubaturen: Aushub: 2000 m3 Kanalisation DN 400: 160 m Abschlüsse: 450 m Kiesgemisch: 1800 m3 Beläge: 500 t


name: CSD Ingénieurs SA,Chemin de Montelly 78, CP60, 1000 Lausanne 20, Suisse

title: Eau potable, conduites et pompage

description: Fouilles pour canalisations, longueur 10 km Chambre de comptage en béton armé

eligibilityCriteria: Selon formulaire K2 du dossier d'appel d'offres


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, Filiale Winterthur

title: N04/06 Galgenbucktunnel; Los 1, Strassenumlegung Engi; Umlegen der Klettgauerstrasse im Bereich Engi, Erstellen einer Wasserleitung und einer Erschliessungsstrasse.

description: Mit dem Galgenbucktunnel schliesst der Zubringer N04 beim Knoten Bahntal an die Hauptstrasse H4 und beim Kreisel Galgenbuck an die Hauptstrasse H13 Richtung Klettgau an. Die bestehende Kantonsstrasse H 13 inkl. Fuss- und Radweg wird auf einer Länge von ca. 350 m in Richtung Deutsche Bahn umgelegt. Die Wasserleitung muss im Bereich der Klettgauerstrasse neu erstellt werden (bis Zusammenschluss mit best. Wasserleitung Neuhausen). Parallel wird die Erschliessungsstrasse in die Zwischendeponie Engi entlang der neuen Klettgauerstrasse erstellt werden.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUZEIT / TERMINPROGRAMM / TERMINOPTIMIERUNG: 30
- Qualität des Bauprogrammes (Plausibilität und Zweckmässigkeit des Bauablaufes): 20
- Anzahl, Grösse und Zusammensetzung der Equipe (inkl. Maschineneinsatz): 5
- Möglichkeiten zur Terminoptimierung (Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug): 5
ZK3: INHALT UND QUALITÄT DER ANGEBOTSUNTERLAGEN: 10
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUZEIT / TERMINPROGRAMM / TERMINOPTIMIERUNG: 30
- Qualität des Bauprogrammes (Plausibilität und Zweckmässigkeit des Bauablaufes): 20
- Anzahl, Grösse und Zusammensetzung der Equipe (inkl. Maschineneinsatz): 5
- Möglichkeiten zur Terminoptimierung (Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug): 5
ZK3: INHALT UND QUALITÄT DER ANGEBOTSUNTERLAGEN: 10
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Eduard Truninger AG, Niederlassung Winterthur

name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Les prestations à escompter pendant la durée du contrat conformément au cahier des charges joint relevant du domaine de compétences de la filiale de Winterthour de l’OFROU (100 %) sont réparties entre trois établissements de reprographie afin de réduire les risques, ainsi que pour des raisons de capacités et de redondance. Les trois offres présentant la meilleure évaluation recevront chacune un lot en fonction du nombre de points obtenu. Chacun de ces lots correspond à un volume de commandes maximal pendant la durée du contrat. La taille des lots est fixée de la manière suivante: meilleur résultat = 50 % du prix correspondant de l’offre mise au net (lot 1). Deuxième position = 30 % du prix correspondant de l’offre mise au net (lot 2). Troisième position = 20 % du prix correspondant de l’offre mise au net (lot 3). Pendant la durée du contrat, l’adjudicataire n’a aucun droit à recevoir des commandes correspondant au volume du lot qui lui a été attribué.

title: Contrats cadres pour reprographie.

awardCriteriaDetails:
C1: prix:
C2: références:
dont:
qualité et comparabilité des références:
parc d'appareils:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

street: Technikumstrasse 79


name: Projektgemeinschaft Einwohnergemeinde Horw / REAL

title: Abwasserpumpwerke Horw Gesamterneuerung Pumpwerke Lieferung und Inbetriebnahme Pumpen

description: Der Verband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern und die Gemeinde Horw beabsichtigen die Hauptpumpwerke in Horw zu erneuern. Im gleichen Zug sollen auch die kommunalen Sonderbauwerke des Abwassersystems Horw in Stand gestellt werden. Das Projekt umfasst die Sanierung von 14 Anlagen, welche etappiert ausgeführt werden.

eligibilityCriteria: Deklariert in den Submissionsunterlagen


name: Eidg. Materialprüfungs - und Forschungsanstalt Empa Abteilung"Mechanics for Modelling and Simulation"

title: Thermo-Mechanical Fatigue Testing System.

description: Tenders are sought for a strain controlled thermo-mechanical fatigue testing system with a cyclic mechanical loading capacity of +/- 100 kN between temperatures of 22 and 1200°C. The system will comply and operate in accordance with the requirements of: - ASTM E2368-04 - Draft ISO Standard 12111 - GRD2-2000-30014 Code of Practice for Strain -Controlled Thermo-Mechanical Fatigue Testing A detailed specification will be provided on request.

street: Ueberlandstrasse 129

Fuchs AG (MTS)

street: Empützistrasse 4


title: Construction de la STEP intercommunale de Terre Sainte et Environs. Lot GC01: terrassement, route d'accés, réseaux d'alimentation.

description: Construction d’une STEP d’une capacité de 30 000 équivalents-habitants avec un procédé de boues activées et une nitrification tout au long de l’année. La surface totale de la parcelle est de 21 824 m² et la surface de l’emprise de la STEP est de 16 824 m².Le marché concerne les travaux du lot GC01: - STEP: terrassement, ouvrage de drainage des eaux de surface et de la nappe, remblayage.— Route d’accès: aménagement de la route d’accès, fouilles et pose des réseaux de conduites.

SGI Ingenierie SA

street: 46 chemin de l'Etang

Groupement GSP

street: Rue Greny 7


name: Riedo clima AG Düdingen,Warpelstrasse12, 3186 Düdingen, Suisse

name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, Service des Bâtiments, à l'attention de Charles Ducrot,Grand-Rue 32, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41263053786, Fax: +41263053803, E-mail:

description: Installations sanitaires et air comprimé

description: Installation d'eau glacée

description: Installations de ventilation

description: Installation de chauffage

description: Installation électriques CFO CFA

description: Travaux de l'entreprise de maçonnerie

title: Transformation de l'ancien hôpital Garcia pour l'institut Adolphe Merkle, lot 2

description: Transformations intérieures et reconstruction de bâtiments. Installations techniques.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Hotel Restaurant Kerenzerberg, Zimmersanierung, Kerenzerbergstrasse 48, 8757 Filzbach, BKP 250-01 Sanitäranlagen

description: BKP 250-01 Sanitäranlagen


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance

title: Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof

description: Sondier-, Aushub- und Belagsarbeiten für den Neubau Teilstück Fernwärmeleitung im Flughafenareal der Flughafen Zürich AG. Hauptkubaturen: Aushub Werkleitungen:1'800 m3 Belagsabbruch: 735 m2 Abbruch Betonkanal: 60 m3 Länge Fernwärmeleitung: 745 m Anzahl Schächte: 6 Stk

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:
Schlüsselpersonen: Erfahrungen und Fachkompetenz:
Auftragsverständnis / Qualität:
Termineinhaltung:
Preis:
Schlüsselpersonen: Erfahrungen und Fachkompetenz:
Auftragsverständnis / Qualität:
Termineinhaltung:


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-LEM-NLR

title: Ligne 151 Genève – La Plaine, RER FVG franco-valdo-genevois: prestations de planification.

description: Prestations de planification pluridisciplinaires Genève.— La Plaine.Les prestations se basent sur les tâches mentionnées dans les règlements SIA 102, 103, 108 et 112.Le présent d’appel d’offres porte sur les phases suivantes:— Etude projet (phase 3),— Procédure d’approbation des plans (phase 4),— Réalisation (phase 5).

street: avenue de la Gare 41, Case postale 345

BG Ingénieurs Conseils SA

street: Avenue de Cour 61


name: Axpo AG, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse

title: Kraftwerk Rüchlig, Projekt NERU New Design 2010, Planerleistungen "Bau"

description: Beim Projekt NERU New Design 2010 handelt es sich um den Umbau der bestehenden drei Rohrturbinengruppen des Hauptkraftwerkes (HKW) aus dem Jahr 1961 (MG 1 - 3) und den Neubau einer vierten identischen Maschinengruppe (MG 4) zwischen der dritten MG und dem Neubau der Hochwasserentlastung. Zusätzlich wird für die Verarbeitung des Restwassers im alten Aarelauf ein Dotierkraftwerk (DKW) mit einer Dotiermaschinengruppe neu erstellt. Die Planung des Um- und Neubaus der Kraftwerksanlage Rüchlig führt die Axpo AG weitgehend selbst durch. Der externe Planer übernimmt für die Ausführungsplanung die Funktion als Spezialist gemäss SIA-Norm 103, Art. 2.4. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die folgenden Planerleistungen: - Ausführungsstatik der Tragkonstruktionen (Stahlbeton) - Geotechnische Bemessung und Ausführungsstatik der Baugrubenabschlüsse - Schalungspläne (optionale Beauftragung) - Bewehrungspläne, Eisen- und Stücklisten (optionale Beauftragung) - Baugrubenpläne (optionale Beauftragung) Es werden folgende Angebotsaufteilungen zugelassen, wobei bei einem Gesamtlos-Angebot zwingend die Teillos-Angebote inkl. der optional beauftragten Leistungen ausgewiesen werden müssen: Teillos F: - F0: Ausführungsstatik der Tragkonstruktionen - Optionen: F1: Schalungspläne; F2: Bewehrungspläne, Eisen- und Stücklisten Teillos G: - G0: Geotechnische Bemessung und Ausführungsstatik der Baugrubenabschlüsse - Option: G1: Baugrubenpläne Gesamtlos: - F0: Ausführungsstatik der Tragkonstruktionen - Optionen: F1: Schalungspläne; F2: Bewehrungspläne, Eisen- und Stücklisten - G0: Geotechnische Bemessung und Ausführungsstatik der Baugrubenabschlüsse - Option: G1: Baugrubenpläne


title: Felsenhof-/Loor-/Zielstrasse, Abschnitte Trotten- bis Bachtelstrasse / Trotten- bis Zielstrasse und Brisiweg bis Rosentalstrasse; Kanalerneuerung und Strasseninstandstellung

description: Kanal- und Strassenbau, Werkleitungen


name: AGFA HealthCare AG,Stettbachstrasse 7, 8600 Dübendorf, Suisse

name: Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique, à l'attention de Christophe Perret,Chemin Monastier, 10, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 994 60 93, Fax: + 41 22 994 62 22, E-mail:

title: Salle de radiologie polyvalente au service de radiologie de l'Hôpital de Nyon

description: Une table support patient à plateau flottant et à hauteur variable. un générateur haute fréquence. Un ou des détecteurs numériques, avec les statifs associés. Une console au poste de contrôle. Une console permettant la visualisation et le traitement des images. un dispositif de mesure de la dose délivrée lors des examens. Une connexion DICOM au réseau PACS et RIS. Un système d'archivage local.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Schulanlage Moos, Sanierung Flachdach Sporthalle; 276 Innere Beschattung

description: Horizontale Innenbeschattung

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen: 20
Qualität von Produkt und Ausführung: 20
Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen: 20
Qualität von Produkt und Ausführung: 20


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Martin Reber, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: 27 372

description: USM Mobiliar: Neue Tische / Regale, sowie Demontage von bestehenden 350er-USM Regalen an diversen Standpunkten und Neukonfiguration der Regale, sowie verteilen und Endmontage am neuen Standort.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Kosten: keine


title: Transport de sel de déneigement en vrac par camion-citerne pour assurer le ravitaillement des silos à sel pour l'année 2012

description: Transport de sel de déneigement en vrac par camion-citerne pour assurer le ravitaillement des silos à sel des routes cantonales et nationales pour l'année 2012 depuis la Société Vaudoise des Mines et Salines de Bex. 15 silos situés dans les régions Ouest (Bursins), Centre (La Blécherette), Est (Rennaz), et Nord (Yverdon-les-Bains)

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes.


name: Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt Baubereich 2, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: Universitätsspital Zürich, Zwischensanierung Pathologie

documentType: cancellationDetails

description: SKP: 273-01 Schreinerarbeiten

eligibilityCriteria: CHF 4.00 Siehe bei weitere Information zum Bezug der Aussschreibungsunterlagen


title: Punt Russein Ingenieurarbeiten

description: Projektierung der Instandsetzung Punt Russein


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Salle de radiographie numérique pour l'hôpital de Beau-Séjour.

street: Avenue de la Roseraie 70

Philips SA Healthcare

street: av. du Mont-Blanc 31


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Joël Heinrich,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 68, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

title: Internet 2011

description: L'objectif du présent projet est de développer le nouveau site internet des tpg. De mettre en place l'architecture nécessaire à son fonctionnement ainsi que le choix d'un outil de gestion de contenu (CMS).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Bureau technique,Rue des Terreaux 54, Case postale 32, 1350 Orbe, Suisse, Téléphone: 024/442 92 40, Fax: 024/442 92 49, E-mail:

title: "Place du Marché"

description: Travaux de génie civil pour l'aménagement de la Place du Marché, remplacement des revêtements actuels par des dalles en granit.

eligibilityCriteria: Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP)et des conventions collectives dans le Canton de Vaud.


title: Baulos L06713 VV - Metallbauarbeiten Tunnel

description: Das Baulos Metallbauarbeiten Tunnel umfasst die Lieferung und die Montage aller Metallbauarbeiten im Tunnel Eyholz un dim Tunnel Visp wie SOS-Nischentüren, Fluchtwegstüren, Türen von Treppenhäusern und technischen Lokalen und Treppen und Geländer. Für die folgenden Arbeitsgattungen ist in etwa mit folgendem Mengengerüst zu rechnen: Metallbauarbeiten Tunnel Eyholz - Türen SOS-Nischen (Inox V4A) 66 Stk. - Türen Fluchtwege begehbar (Inox V4A) 22 Stk. - Türen Fluchtwege befahrbar (Inox V4A) 10 Stk. - Türen Treppenhäuser und technische Lokale (Inox V4A) 23 Stk. - Diverse Geländer, Metalltreppen, Abdeckbleche Metallbauarbeiten Tunnel Visp - Türen SOS-Nischen (Inox V4A) 51 Stk. - Türen Fluchtwege begehbar (Inox V4A) 27 Stk. - Türen Fluchtwege befahrbar (Inox V4A) 6 Stk. - Türen Treppenhäuser und technische Lokale (Inox V4A) 41 Stk. - Diverse Geländer, Metalltreppen, Abdeckbleche

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Nur bei Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der in Kapitel 10 der Besonderen Bestimmungen verlangten Angaben ermittelt.:
Die Zuschlagskriterien und deren:
Kriterium Gewicht [%]:
Unterkriterium Gewicht [%]:
1. Preis 60:
Angebotspreis 80:
Plausibilität des Angebots 20:
2.Termine 20:
Plausibilität des Bauprogramm 50:
Plausibilität des Arbeitsablaufes 50:
3.Teamstruktur 10:
Schlüsselpersonen 50:
Personalkapazität 50:
4. Qualität 10:
Auftragsanalyse 50:
QM-System 25:
Baustelleneinrichtungen 25:
Die Bewertung des Angebotspreises erfolgt nach den angewandten Bewertungstabellen des Kantons Wallis, Amt für Nationalstrassenbau.:
Nur bei Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der in Kapitel 10 der Besonderen Bestimmungen verlangten Angaben ermittelt.:
Die Zuschlagskriterien und deren:
Kriterium Gewicht [%]:
Unterkriterium Gewicht [%]:
1. Preis 60:
Angebotspreis 80:
Plausibilität des Angebots 20:
2.Termine 20:
Plausibilität des Bauprogramm 50:
Plausibilität des Arbeitsablaufes 50:
3.Teamstruktur 10:
Schlüsselpersonen 50:
Personalkapazität 50:
4. Qualität 10:
Auftragsanalyse 50:
QM-System 25:
Baustelleneinrichtungen 25:
Die Bewertung des Angebotspreises erfolgt nach den angewandten Bewertungstabellen des Kantons Wallis, Amt für Nationalstrassenbau.:


title: Belagssanierung Bielstrasse 2560 Nidau

description: Sanierung der Strassenentwässerung, Deckbelagssanierung mit vorgänigen Korreturarbeiten für die Gefälle und Bushaltestellen umbauen mit Betonplatten


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N02, AS R'BURG, AS Rothenburg / AS Emmen Nord - TP3 jonction Emmen Nord; prestations d’ingénieur pour la rédaction du projet et direction des travaux.

description: Le projet se structure en une partie réaménagement (PP3.1) et une partie entretien (PP3.2):PP 3.1 Réaménagement. La jonction N02 Emmen Nord sera réaménagée en semi-jonction. Les jonctions du côté de Bâle seront supprimées. Ces accès seront désormais bloqués par une barrière. Mais ils devront continuer à être à disposition des services d’intervention.La circulation des deux-roues sera guidée avec une piste cyclable dans la zone du Nœud. L’éclairage routier sera partiellement remplacé et réaménagé. Tous les revêtements des routes et des chemins piétonniers seront rénovés. Les collecteurs routiers du système d’évacuation des eaux routières seront rénovés. Les blocs des conduites de service seront élargis.L’ensemble du nœud N02 Emmen Nord sera commandé par une installation de signaux lumineux.PP 3.2 Entretien. Le passage aérien de la jonction d’Emmen Nord traverse la route nationale en tant que poutre symétrique à deux champs. Les portées sont de 19,80 m, la longueur du pont est de 40,40 m, sa largeur de 21,00 m. L’axe du pont circule légèrement en biais par rapport aux lignes des appuis. Le socle de l’ouvrage a déjà été remis en état.Dans le cadre du projet N02 jonction Rothenburg / jonction Emmen Nord, les mesures prévues sont les suivantes: - remise en état du passage aérien sur le plan sismique - rénovation de l’étanchéité - remplacement des passages au-dessus de la chaussée - remplacement du système d’évacuation des eaux - remise en état des culées, des murs de butée et des appuis si nécessaire - remise en état de la face inférieure du pont si nécessaire - remplacement des galets d’appui du pont - rénovation de la sécurisation contre les chutes pour cela, les prestations à fournir sont les suivantes: - mise à jour du présent projet de détail TP3.1 trassé et du projet d'intervention TP3.2 UEF raccord Emmen-Nord jusqu'à l'approbation par FU-ASTRA - mise à jour relative à des modifications de projet - mise à jour relative aux modèles du manuel technique OFROU - réexamen relatif aux séismes - réexamen du régime de circulation par rapport à la géométrie du raccord - phase 41: appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication - phase 51: dossier pour l’exécution - phase 52: exécution; direction des travaux, documentation - phase 53: mise en service, achèvement.

street: Brühlstrasse 3

ARP André Rotzetter + Partner AG

street: Lindenstrasse 16


currency: EUR

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Formation SAS à l’OFS.

street: Fellerstrasse 21

Educasoft Formations

street: 4 route de la Noue

countryName: FR


title: Umgestaltung Knoten Brünigstrasse/Bahnhofstrasse, Kägiswil, Sarnen

description: Randabschlussarbeiten 350 m Belagsaufbruch (Fräsarbeiten) 700 m2 Planiearbeiten 820 m2 Walzasphalt 280 t

eligibilityCriteria: 14.01.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis): 70
Technischer Wert des Angebots: 20
Leistungsfähigkeit / Referenzen: 10
Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis): 70
Technischer Wert des Angebots: 20
Leistungsfähigkeit / Referenzen: 10


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

title: Mise à niveau de Brutus, le cluster central de l'ETH Zurich.

description: Dans le cadre de cet appel d'offres les fournisseur de noeuds de calcul sont invités à soumettre leurs offres pour le remplacement partiel des noeuds existants du cluster Brutus. Pour les détails voir le cahier des charges.

street: Stampfenbachstrasse 69, STB H 11.1

Hewlett-Packard

street: Überlandstrasse 1


name: Centro sistemi informativi, via Carlo Salvioni 12a, 6500 Bellinzona, Suisse

title: 0081-Fornitura di un'applicazione informatica per la gestione della Sezione della circolazione del Cantone Ticino

eligibilityCriteria: Spese: nessuna


name: Pathworks GmbH,Nidfeldstrasse 5, 6010 Kriens, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Ersatz Wireless AccessPoints der MSM-Linie

description: Im Rahmen dieser Ausschreibung werden Anbieter von Produkten der MSM-Linie von Hewlett-Packard (HP) eingeladen, Angebote für Wireless Access Points einzureichen. Details siehe Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: aucunes


title: Sanierung Freibad BKP 359 Badewassertechnik

description: Kompletterneuerung der Badewasseraufbereitung mit Kieselgur-Druckanschwemmfilteranlage und automatischer Steuerung, Teilerneuerung der Bassinverbindungsleitungen


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Réaménagement du parc situé à l'avant entre l'ancien et le nouveau château. Démolition de l'air de stationnement provisoire et de l'accès au nouveau château (destruction d'asphalte), installation d'une enveloppe de drainage en gravier rond, mesures de construction d'un puits, création d'une nouvelle voie de communication, travaux de terrassement selon la nouvelle modélisation du terrain et amendement du sol avec travaux d'aménagement paysager.

description: Umgestaltung der vorderen Schlosswiese zwischen altem und neuem Schloss. Rückbau des provisorischen Parkplatzes sowie der Einfahrt zum neuen Schloss (Asphaltabbrüche), Einbau einer Sickerpackung aus Rundkies, Schachtbaumassnahmen, Herstellen eines neuen Verbindungswegs, Erdarbeiten mit Neumodellierung Gelände und Bodenverbesserung, inkl. Pflanzarbeiten.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Preis: 70
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Auftragsspezifische Referenzen: 30
Schriftliche Angabe von mind. 2 vergleichbaren Referenzobjekten in den letzten 3 Jahre mit Angabe zu Auskunftsperson (Name, Tel., email), Planer, Baujahr, Auftragssumme, Fotos, Kurzbeschreibung.:
Die Aufträge müssen von der offerierenden Firma allein oder federführend in einer ARGE ausgeführt worden sein.:
Hinweise zur Vergleichbarkeit: beengte Platzverhältnisse, anspruchsvolle und genaue Erdarbeiten / -modellierungen, Asphalt- und weitere Belagsarbeiten, Bepflanzung, Rollrasen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Die Referenzen werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
- Preis: 70
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Auftragsspezifische Referenzen: 30
Schriftliche Angabe von mind. 2 vergleichbaren Referenzobjekten in den letzten 3 Jahre mit Angabe zu Auskunftsperson (Name, Tel., email), Planer, Baujahr, Auftragssumme, Fotos, Kurzbeschreibung.:
Die Aufträge müssen von der offerierenden Firma allein oder federführend in einer ARGE ausgeführt worden sein.:
Hinweise zur Vergleichbarkeit: beengte Platzverhältnisse, anspruchsvolle und genaue Erdarbeiten / -modellierungen, Asphalt- und weitere Belagsarbeiten, Bepflanzung, Rollrasen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Die Referenzen werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


title: Biogasanlage Jungfrauregion

description: Die Biomasse Jungfrau AG, eine Gesellschaft der Industriellen Betriebe Interlaken, der Elektrizitätswerke Grindelwald AG und der Elektrizitätswerke Lauterbrunnen, beabsichtigen in Interlaken die „Biogasanlage Jungfrauregion“ mit einer Kapazität von ca. 10'000 Jahrestonnen zu realisieren. Die Anlage soll einerseits Rüst- und Speiseabfälle aus der Gastronomie, Produktionsreste aus der Nahrungs-/Genussmittelindustrie und strukturarmes Grüngut aus der Landschaftspflege sowie andererseits Gülle und Mist von Landwirtschaftlichen Betrieben zu Biogas und Gärgut verarbeiten. Während das Gärgut in fester und flüssiger Form in die Landwirtschaft zurück zu führen ist, wird das auf Erdgasqualität aufbereitete Biogas in das örtliche Erdgasnetz eingespeist. Die vorliegende Ausschreibung bezweckt die Beschaffung der Anlagentechnik für die Biogasanlage mit folgendem Leistungsumfang: • Materialannahme flüssig • Materiallager für spezielle Substrate • Mechanische Aufbereitung und Eintrag für strukturhaltige/feste Reststoffe • Hygienisierungsanlage • Fermenter • Lagerbehälter • Fest-Flüssigtrennung des Gärguts • Pumptechnik samt Verrohrung • Elektro- und MSR-Technik samt Anlagensteuerung • Abluftreinigungsanlage • Gaslager, Gasfackel, Sicherheitseinrichtungen und Verrohrung • Engineering • Transport • Anlagenmontage • Anlageninbetriebnahme Das Grundverfahren der Biogasanlage ist vorgegeben. Es wurde ein einstufiger, mesophiler Gärprozess in einem vertikalen, voll durchmischten Rundbehälter gewählt. Für das Projektvorhaben läuft derzeit das Baubewilligungsverfahren samt UVP bei den Fachbehörden des Kantons Bern. Die Auftragsvergabe wird frühestens beim Erhalt der Baubewilligung erfolgen. Die Biogasanlage soll Ende 2011 angefahren werden können.

eligibilityCriteria: Erfahrener Hersteller/Gesamtausrüster von Biogasanlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 65
Angebotene Anlagenausrüstung: 20
Referenzen: 10
Präsentation: 5
Preis: 65
Angebotene Anlagenausrüstung: 20
Referenzen: 10
Präsentation: 5


name: Axpo AG Division Netze, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse

title: SF6-gekapselte 50-kV-Schaltanlage

description: Liefern, montieren, prüfen und inbetriebsetzen von einer 72,5 kV, 31,5 kA-SF6-GIS-Schaltanlage als Ersatz der bestehenden luftisolierten Innenraumschaltanlage

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Wirtschaftlichkeit:
2. Technische Lösung inkl. Referenzen:
3. Lieferantenbeurteilung:
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Technische Lösung inkl. Referenzen:
3. Lieferantenbeurteilung:


name: Centre des Technologies de l'Information (CTI)

title: Attribution de 2 postes externes pour le CTI (LSE 2011-06)

description: Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l’objet d’une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d’adjudication spécifique, rendue en faveur d’un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu’il est possible d’allouer à un seul soumissionnaire n’est toutefois pas limité. À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé ; les deux postes correspondant au même profil, chaque soumissionnaire pourra proposer jusqu’à 4 candidats (curriculum vitae) correspondant à ce profil. Le CTI se réserve toutefois le droit d’attribuer un candidat à un autre profil, pour autant que le profil en question corresponde aux compétences professionnelles du candidat. Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants : 1Analyste fonctionnel (Business Analyst) senior(réf. : 11-06-301-2907.001) 1Analyste fonctionnel (Business Analyst) confirmé(réf. : 11-06-301-2907.002) De plus, un cahier des charges, annexé au dossier de soumission, expose le contexte des missions.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde Allmendingen b. Bern, Schweiz

title: Umlegung Kanalisationsleitung, Bereich Gartencenter

description: Umlegung Kanalisationsleitung. Hauptmengen: - Grabenaushub 5’100 m3 - Entwässerungsleitungen DN 500, 325 m - Kontrollschächte sechs Stück

eligibilityCriteria: Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben::
Preis des Angebots: 100 %:
Preis des Angebots: 100 %:


name: Politische Gemeinde Wallisellen Abt. Hochbau und Planung

title: Gemeindesaal Wallisellen, Umbau und Sanierung, alte Winterthurerstrasse 31a, 8304 Wallisellen

description: Elektroinstallationen

eligibilityCriteria: Genügend firmeneigenes Personal mit Projektleiter. Dieser muss während der Baumassnahme ständig vor Ort verfügbar sein. Seine fachliche Kompetenz muss mit der Bearbeitung von Projekten gleicher Grösse nachgewiesen werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:
Referenzen:
Einhaltung der Terminvorgaben (realist. Nachweis):
Erfüllung der techn. Vorgaben/Anforderungen:
Lehrlingsausbildung:
Qualität von Alternativvorschlägen:
Preis:
Referenzen:
Einhaltung der Terminvorgaben (realist. Nachweis):
Erfüllung der techn. Vorgaben/Anforderungen:
Lehrlingsausbildung:
Qualität von Alternativvorschlägen:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Erneuerung Entlebucher-Tunnels


title: Projekt Nr. 2 Wärmeerzeugung: 2.3/2.4 Los 2 : NSHV, MCC und Vorortschalter

description: Für die Spitzenlastzentrale wird eine neue Niederspannungshauptverteilung mit einem MCC (Motor Controll Cabinet) im neuen NSHV-Raum erstellt. Diese besteht aus folgenden Feldern: Feld 1 (0BMN04) = Leistungsschalter 2500A inkl. Messung Noteinspeisung NSHV Armasuisse ab den beiden bestehenden 630 kVA Öltrafos Feld 2 (0BFN01) = Leistungsschalter 2500 A inkl. Messung Einspeisung NSHV AVAG ab den neuen 1250 kVA Trafo Feld 3 (0BLN01) = Leistungsschalter Feld für den Prozess mit Abgänge: USV, Kessel 4, Dampfkessel, UV Prozessabgänge, UV AUMA. Inkl. Reserveplätze für Kessel 3, etc. Feld 4 (0BLN50) = Leistungsschalter Feld für das Gebäude mit Abgänge: HV bestehend, Feld 14 (Verbraucher Armasuisse), UV L+K, UV HLK inkl. Reserveplätze für Kräne, UV L+K (best. UV), UV HLK, etc. Feld 5 (0BJN01) = Typengeprüftem MCC, Motorenabgänge gemäss Verbraucherliste inkl. Reserveeinschübe. Abgänge für Pumpen 1 und Heisswasserkessel 3 Optionen = Platzreserven für zukünftige Ausbauten Feld 6 (0BJN02) = Typengeprüftem MCC, Motorenabgänge gemäss Verbraucherliste inkl. Reserveeinschübe. Abgänge für Pumpen 2 und Heisswasserkessel 4 Optionen = Platzreserven für zukünftige Ausbauten Feld 7 (0BJN03) = Typengeprüftem MCC, Motorenabgänge gemäss Verbraucherliste inkl. Reserveeinschübe. Abgänge für Pumpen 3 und Dampfkessel, Speisewassersystem Optionen = Platzreserven für zukünftige Ausbauten Feld 10 (0BMN01) = Leistungsschalter 1000 A Einspeisung Trafo 1 von Armasuisse Feld 11 (0BMN02) = Leistungsschalter 1000 A Einspeisung Trafo 2 von Armasuisse Feld 12 (0BMN03) = Verrechnungsmessung (2500 A) Noteinspeisung Armasuisse Weiterer Leistungsbestandteile: - MCC: Alle nötigen Einschübe für sämtliche direkte Antriebe und Antriebe mit Frequenzumformer. Die Felder 3-7 enthalten Reserveplätze für alle in der Verbraucherliste markierten Optionen für den weiteren Ausbau. Zusätzlich sind noch 20% Reserveplatz pro Feld einzurechnen. - Sämtliche SUVA-Vorortschalter gemäss Verbraucherlisten und Typical’s

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 17, Amden; Instandsetzung Galerien Mattstock / Churfirsten

description: Baumeister- und Belagsarbeiten - Arbeitsgerüst Galeriedach 270 m - Fassadengerüst 900 m2 - Gerüst Untersicht / Stützmauer 240 m - Aushub / Erdarbeiten 5'200 m3 - Betonabtrag HDW m2 4'500 m2 - Betonabtrag HDW dm3 48'000 dm3 - Schalung 1'600 m2 - Beton 1'400 m3 - Bewehrung 135 t - ungespannte Anker 15 Stk - Bituminöse Abdichtungen 11'500 m2 - Walzasphalt 550 t - Gussasphalt 580 t - Dämpfungselemente 2'800 m3 - HDPE Leitungen 2'500 m


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Department Biosysteme (D-BSSE)

title: Automated Cell Culture System.

description: A fully automated fluid handling system for the maintenance of standard cell cultures (CHO, HeLA, HEK293, MCF7, etc.) and the preparation of different kinds of assay plates (96, 24 well format). The system must be capable of handling adherent as well as suspension cell cultures. Software an hardware must be able to schedule/maintain up to 10 cell lines simultaneously.Details see specification documentation.

street: Mattenstrasse 26

Hamilton Bonaduz AG

street: Via Crusch 8


name: BG Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Guido Roelfstra,Avenue de Cour 61, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0216181411, Fax: 0216181122, E-mail:

title: COUVERT DU VALET PARKING P5 LOT DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

description: Dans le cadre du réaménagement des parkings de l'aéroport, le Valet Parking P5 sera abrité sous un nouveau couvert présentant une structure architecturale particulière formée de caissons composés soudés recouverts de panneaux de verre.


name: Zeltner Ingenieure AG, Marktgasse 1, 3800 Interlaken, Suisse

title: Erneuerung und Umgestaltung Höheweg Interlaken Teilstrecke Harderstrasse - Klosterstrasse

description: Strassenbau, Länge ca. 550m Werkleitungsbau für Strassenentwässerung, Saubwerwasser und Elektrizität, Länge je ca. 550m Werkleitungsbau für Gas, Wasser und Fernwärme, Länge je ca. 100m Aufteilung des Projektes in zwei Etappen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
+ Bonus für Lernende:
Fachliche Kompetenz der Schlüsselpersonen: 20
Qualität des Angebotes: 20
Preis: 60
+ Bonus für Lernende:
Fachliche Kompetenz der Schlüsselpersonen: 20
Qualität des Angebotes: 20


name: Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressourcen Immobilien Aargau,à l'attention de Karl Sowa, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835 35 00, Fax: 062 835 35 09

title: Schulraumprovisorien Mittelschulen Aargau

description: Auf Schuljahresbeginn 2012/13 (Bezug am 6. August 2012) benötigt der Kanton Aargau während ca.5 Jahren zusätzliche Schulprovisorien für die Mittelschulen. Gefordert sind modulare, polyfunktionale Systembauten, die sich demontieren und an andern Standorten neu errichten lassen. Die Schulprovisorien müssen erstellt, geliefert, erschlossen und betriebsbereit eingerichtet am 27. Juli 2012 zur Verfügung stehen. Für den Auftraggeber kommen ausschliesslich Mietangebote mit späterer Kaufmöglichkeit oder Rückgabe in Frage. Angebote sind sowohl einzeln als auch im Paket zu offerieren. Die ausführende Firma wird mit allen Architektur - Teilleistungen gemäss Norm SIA 102 beauftragt, Phasen 3,4 und 5. Die Baugrundstücke befinden sich alle im Besitz des Kantons und liegen an allen Standorten in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen.

eligibilityCriteria: Als Anbieter kommen Hersteller in Frage, die: - modulare Systeme anbieten, welche die Herstellung, Lieferung, Montage und Erstellung der Betriebsbereitschaft in dem beschränkten Zeitraum, sowie allfällige spätere Demontagen inkl. Rückbau und Errichtung an einem neuen Standort oder die Rücknahme der Bauten zulassen, - verbindliche Mietangebote mit späterer Kaufmöglichkeit oder Rücknahme unterbreiten können, - sämtliche Architektenleistungen gemäss Norm SIA 102, sowie alle notwendigen Leistungen der Fachplaner erbringen können (Nachweis der Projektorganisation).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1 Architektur, Materialisierung, Raumqualität: 40
2 Leistungsfähigkeit, Produktionskapazität: 20
3 Termin- und Liefersicherheit: 20
4 Fachkompetenz, Projektorganisation: 20
1 Architektur, Materialisierung, Raumqualität: 40
2 Leistungsfähigkeit, Produktionskapazität: 20
3 Termin- und Liefersicherheit: 20
4 Fachkompetenz, Projektorganisation: 20


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01, UPlaNS Maladière – Villars-Ste-Croix;Bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO).

street: Place de la Gare 7

GTA PA Techdata SA

street: chemin des Roches 38


name: Hôpital neuchâtelois - direction logistique

title: L’acquisition et la maintenance d’appareils de dictée numérique ainsi que les socles de recharge et transfert de données.

title: Acquisition d’appareils, de licences d’utilisation, maintenance, mise en place et accompagnement de projet pour une solution de dictée numérique pour l’Hôpital neuchâtelois (HNE).

description: Lot 1: L’acquisition de licences d’utilisation, la maintenance, la mise en place et l’accompagnement de projet pour un système de dictée numérique et l'acquisition et la maintenance de matériel de transcription.Lot 2: L’acquisition et la maintenance d’appareils de dictée numérique.

awardCriteriaDetails:
Lot 1::
Adéquation aux besoins fonctionnels:
Adéquation aux besoins non fonctionnels:
Coûts d’acquisition et d’exploitation sur 5 ans:
Capacité d’intégration de la solution proposée dans le système d’information de l’HNE et avec les appareils de dictée du lot 2:
Lot 2::
Caractéristiques et fonctionnement des appareils:
Coûts d’acquisition, d’exploitation et de maintenance sur 3 ans:
Capacité d’intégration des appareils proposés dans le système d’information de l’HNE et avec la solution proposée dans le lot 1:

street: Rue de la Maladière 45

Voicepoint AG

street: Zürcherstrasse 35


name: Construction Perret SA,Route du Bois-de-Bay38, 1242 Satigny, Suisse

name: Fondation des Parkings,1, Carrefour de l'Etoile, 1211 Genève 26, Suisse

title: Soumission pour les travaux du lot 125 - Béton armé et maçonnerie - CFC 211 - Fondation des Parkings et IHEID


name: Nationalstrassen Gebiet VI Fahrzeugbüro Flooz,à l'attention de Ernst Steiner, Postfach, 9630 Wattwil, Suisse, Téléphone: +41 58 229 87 06, Fax: +41 58 229 87 08, E-mail:

title: Lastwagen, Chassis / Kabine mit Schnellwechselsystem und Kanalreinigungsaufbau


title: Système de conférence Bosch DCN-NG ou équivalent


name: SBB Projekte Region Ost, Dumeng Claglüna

title: Instandsetzung Landikontunnel, Baumeisterarbeiten

description: Strecke Birmensdorf ZH – Bonstetten – Wettswil Instandsetzung Landikontunnel Allgemeine Angaben zum Objekt Der 482 m lange Landikontunnel liegt zwischen den Stationen Birmensdorf und Bonstetten auf der Strecke Zürich-Zug. Das Nordportal liegt bei km 15.371 und das Südportal bei km 15.853. Der Landikontunnel wurde 1864 als Hufeisenprofil bergmännisch erstellt und mit Natursteinen ausgemauert. Es ist eine einspurige Strecke mit Normalspur auf einem Schotterbett. Die Strecke wurde 1932 elektrifiziert. In den Jahren 1975 bis 1976 wurde eine umfassende Sanierung an den Paramenten und in der Sohle vorgenommen. 1986 wurden neue konventionelle Fahrleitungstragwerke eingebaut. Vom Nordportal bis km 15.550 weist die Gleisachse eine Steigung von 12 ‰ auf, von km 15.550 bis km 15.830 eine Steigung von 12,5 ‰ und von km 15.830 bis zum Südportal beträgt die Steigung 15 ‰. Hauptmengen (Baumeister) Abbruch Spritzbeton: 1‘500 m2 Gewölbeausbruch in Etappen: 300 m3 Gewölbereinigung: 9'000 m2 Gewölbeentwässerungen: 600 lfm Mauerwerk-/Fugensanierung: 5'000 m2 Spritzbetonapplikation Gewölbe: 270 m3 Ersatz Tunnelentwässerungsleitung: 500 lfm Neubau Kabelrohrblock: 520 lfm Neubau Portalkonstruktion in Ortbeton: 30 m3

eligibilityCriteria: Prix: aucun aucun

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Hauptkriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität (Mindestwert 3.0; Gewicht 30%):
Nachweis::
N5) Technischer Bericht mit objektspezifischen, begründeten, nachweisbaren und nachvollziehbaren Angaben zu::
- Detaillierte Auftragsanalyse (Auftragsverständnis, Gefahren / Risiken, Schnittstellen / Abhängigkeiten, Termine, Umweltproblematik):
- Vorgehenskonzept (AVOR, Arbeitszyklen / Bauabläufe, Schutzmassnahmen / Sicherheits-/ Gesundheitskonzept, Vorgehensbeschreibung Gewölbe / Sohle / Selbstrettung, Ressourcenplanung, QS-Konzept, Umweltkonzept, Kontrollmassnahmen):
- Personaleinsatz (Baustellen- / Arbeitsorganisation, Referenzen und Kapazitätsangaben Schlüsselpersonal, Referenzen und Kapazitätsangaben Ersatzpersonal):
- Administration (Ausmassregelung, Organisation Abrechnung, Sitzungswesen):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (Mindestwert 3.0; Gewicht 30%):
Nachweis::
N5) Technischer Bericht zum Installations- und Logistikkonzept mit objektspezifischen, begründeten, nachweisbaren und nachvollziehbaren Angaben zu::
- Installationskonzept je Bauphase (Bauzug, Bauinventar, Installationen Untertag, Installationen Portalbereiche, ausgefüllte Tabelle „Angebot / Bestellung Logistikleistungen IH-ROT“ bzw. “Bereitstellung der Logistikleistungen durch eigene Mittel“ aus Anhang A2 des Werkvertragsentwurfes):
- Logistik innerhalb Baustelle je Bauphase (Maschineneinsatz, Transportwege, Berücksichtigung Umwelt, Berücksichtigung Bahnbetrieb, Logistik ausserhalb Tunnel):
- Versorgungskonzept / Umwelt (Baustellenentwässerung, Baustellenlüftung, Lärmschutz, Staubminimierung):
- Flexibilität Bauinventar (Eingriffsmöglichkeiten, Reaktionszeiten, Steuerung, Organisation):
3. Gewähr für Einhaltung Termin (Gewicht 30%):
Nachweise::
N6) Bauprogramm (objektspezifische Weg-Zeit-Programme, Kontrollmassnahmen, Konflikt- und Schnittstellen, Angaben Termineinhaltungen / Rückfallebenen):
N7) Dokumentation der Leistungsannahmen (Angaben zu Leistung und deren Grundlagen je Bauphase, Massnahmen zur Leistungssteigerung):
4. Berücksichtigung der Umwelt (Gewicht 10%):
Nachweis::
N8) Verträglichkeitsnachweis Installationen, Inventar und geplantes Vorgehen hinsichtlich Umwelt, Schutzzonen und Anrainer:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält dasjenige Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Hauptkriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität (Mindestwert 3.0; Gewicht 30%):
Nachweis::
N5) Technischer Bericht mit objektspezifischen, begründeten, nachweisbaren und nachvollziehbaren Angaben zu::
- Detaillierte Auftragsanalyse (Auftragsverständnis, Gefahren / Risiken, Schnittstellen / Abhängigkeiten, Termine, Umweltproblematik):
- Vorgehenskonzept (AVOR, Arbeitszyklen / Bauabläufe, Schutzmassnahmen / Sicherheits-/ Gesundheitskonzept, Vorgehensbeschreibung Gewölbe / Sohle / Selbstrettung, Ressourcenplanung, QS-Konzept, Umweltkonzept, Kontrollmassnahmen):
- Personaleinsatz (Baustellen- / Arbeitsorganisation, Referenzen und Kapazitätsangaben Schlüsselpersonal, Referenzen und Kapazitätsangaben Ersatzpersonal):
- Administration (Ausmassregelung, Organisation Abrechnung, Sitzungswesen):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (Mindestwert 3.0; Gewicht 30%):
Nachweis::
N5) Technischer Bericht zum Installations- und Logistikkonzept mit objektspezifischen, begründeten, nachweisbaren und nachvollziehbaren Angaben zu::
- Installationskonzept je Bauphase (Bauzug, Bauinventar, Installationen Untertag, Installationen Portalbereiche, ausgefüllte Tabelle „Angebot / Bestellung Logistikleistungen IH-ROT“ bzw. “Bereitstellung der Logistikleistungen durch eigene Mittel“ aus Anhang A2 des Werkvertragsentwurfes):
- Logistik innerhalb Baustelle je Bauphase (Maschineneinsatz, Transportwege, Berücksichtigung Umwelt, Berücksichtigung Bahnbetrieb, Logistik ausserhalb Tunnel):
- Versorgungskonzept / Umwelt (Baustellenentwässerung, Baustellenlüftung, Lärmschutz, Staubminimierung):
- Flexibilität Bauinventar (Eingriffsmöglichkeiten, Reaktionszeiten, Steuerung, Organisation):
3. Gewähr für Einhaltung Termin (Gewicht 30%):
Nachweise::
N6) Bauprogramm (objektspezifische Weg-Zeit-Programme, Kontrollmassnahmen, Konflikt- und Schnittstellen, Angaben Termineinhaltungen / Rückfallebenen):
N7) Dokumentation der Leistungsannahmen (Angaben zu Leistung und deren Grundlagen je Bauphase, Massnahmen zur Leistungssteigerung):
4. Berücksichtigung der Umwelt (Gewicht 10%):
Nachweis::
N8) Verträglichkeitsnachweis Installationen, Inventar und geplantes Vorgehen hinsichtlich Umwelt, Schutzzonen und Anrainer:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält dasjenige Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Gesshalden

description: Strassenbau: - Abtrag Oberboden fest: m3 285 - Abtrag fest: m3 1'515 - Planum: m2 1'040 - Kiesgemische: t 2'200 -Schüttmaterial: m3 1'760 - Randabschlüsse: m 441 - Beläge: t 248 - Grabenaushub: m3 163 - Strassenabläufe: St 8

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Wasserverbund Region Bern AG Lindenauweg 10, Postfach 8825, 3001 Bern

title: Pumpwerk Schönau Erneuerung, Elektroinstallationen

description: Erstellung der Elektroinstallationen des Betriebsgebäudes und der Verfahrenstechnik der Pumpenhalle

eligibilityCriteria: Die Angebotsformulare müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind die verlangten Beilagen (Selbstdeklaration samt Nachweisen, weiteren Angaben, Fragenbeantwortung) beizulegen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Offertpreis: 60
Referenzen (Art der Arbeit, Qualität, Termine): 40
Bereinigter Offertpreis: 60
Referenzen (Art der Arbeit, Qualität, Termine): 40


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Centre artisanal Jonction (1011TI) Ventilation

description: Travaux d'installation de ventilation CAJ (estimation CHF 145'000.-) et installation de ventilation AFV (estimation CHF 112'000.-)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Servizio Organizzazione e Informatica, Via Industria 18, 6963 Lugano-Pregassona, Suisse, Téléphone: +41 58 866 86 11, Fax: +41 58 866 86 00, E-mail:

title: Rinnovamento della server farm.

description: . Fornitura delle apparecchiature della server farm. . Fornitura dei servizi professionali di implementazione della server farm. . Fornitura dei servizi di manutenzione della server farm.

eligibilityCriteria: L'offerente deve poter dimostrare di avere già fornito e messo in esercizio negli ultimi 3 anni una server farm in configurazione stretched data center analoga a quella richiesta.


title: Construction de 4 immeubles de logements Minergie avec parking souterrain - production et distribution de chaleur.

description: Production de chaleur centralisée - et distribution de chaleur pour 4 immeubles de logements labellisés Minergie.

Commune de Founex

street: Route de Chataigneriaz 2


name: Politische Gemeinde Arosa Gemeindebauamt,à l'attention de Annemarie Rageth, Haus EWA, 7050 Arosa, Suisse, Téléphone: 081 378 67 77, Fax: 081 378 67 79, E-mail:

title: Pflegeheim Arosa Fenster aus Holz BKP 221 (identisch mit Aufschrift auf Couvert)

description: - Fenster in Lärche, ca. 76 Stk. - Fenstertüren in Lärche, ca. 6 Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit: 50
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 30
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 20
Wirtschaftlichkeit: 50
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 30
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 20


name: PA Monod-Piguet Associés Ingénieurs Conseils SA

name: Chemin de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, Projets - Projets CEVA

title: Prestations d'ingénierie en génie civil pour les sorties de secours des tunnels du projet CEVA.

street: rue Pellegrino-Rossi, 16

street: avenue de Cour 32


title: Projekt Gewässerlandschaft Gauchert Gemeinden Radelfingen / Niederried

description: Erstellung einer neuen Gewässerlandschaft (Seitengerinne/Aareinsel/Ökoflächen/Walderschliessung) entlang Aare im Gauchertspitz unterhalb Wasserkraftwerk Niederried. Umfang: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) eröffnet der Ökofonds der BKW FMB Energie AG der Konkurrenz folgenden Auftrag: - Ufersicherungen Seite Niederried ca. 100 m' - Neues Seitengerinne neben Aare ca. 370 m' - Neue Aareinsel ca. 220 m' - Neue Walderschliessung ca. 560 m' - Evtl. Projekt Bodenverbesserung ca. 17'000 m2 - Abtrag Oberboden fest ca. 5'000 m3 - Anlegen Untergrundmaterial lose ca. 7'000 m3 - Abtrag Kiesmaterial fest ca. 8'000 m3 - Wiedereinbringen Kiesmaterial lose ca. 10'000 m3 - Gerinneaushub fest ca. 40'000 m3 - Schüttung Aareinsel lose ca. 19'000 m3 - Evtl. Projekt Bodenverbesserung lose ca. 17'000 m3 - Liefern / Einbringen Blockverbau ca. 5'000 t - Transporte Aushub lose ca. 33'000 m3

eligibilityCriteria: Obligatorische Begehung: Dienstag, 21. Juni 2011 (Zeit/Treffpunkt sind in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Angebotspreis: 70
- Schlüsselpersonal (Bauführer/Poliere), pers. Referenzen: 10
- Termine, Personal- und Maschineneinsatz: 10
- Referenzen Bauunternehmung: 10
- Angebotspreis: 70
- Schlüsselpersonal (Bauführer/Poliere), pers. Referenzen: 10
- Termine, Personal- und Maschineneinsatz: 10
- Referenzen Bauunternehmung: 10


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: P-OF_10-008 Plaque de base pour système de palier à rouleaux.

description: Le présent appel d’offres a pour objet l’adjudication d’un marché d’achat de plaques de base. La plaque est un élément de système de palier à rouleaux. La durée du contrat définie est de 4 ans, avec une option de prolongation de un an. L’aptitude d’un soumissionnaire/fabricant y sera évaluée dans le cadre d’un système de qualification. Celui-ci comprend, outre une qualification du producteur, une qualification correspondante du produit permettant d’analyser et d’évaluer celui-ci par rapport aux exigences en matière de qualité.

street: Hilfikerstrasse 3

CDP Bharat Forge GMBH

street: Mittelstrasse 67

countryName: DE


title: Baulos L06709 VV - Betriebs- und Löschwasserversorgung

description: Das Baulos Betriebs- und Löschwasserversorgung umfasst die Lieferung und Montage aller Hydrantenleitungen und Hydranten der Umfahrung Visp Süd im Fahrraum der Tunnel, in den Werkleitungskanälen, in den technischen Querkanälen, in den Brücken, sowie den Vorzonen der Tunnel. Für die Lieferung und Montage der Betriebs- und Löschwasserversorgung ist in etwa mit folgendem Mengengerüst zu rechnen: Duktile Gussrohre - Durchmesser DN200 20'000 m - Durchmeser DN150 1'000 m - Durchmeser DN100 1'000 m - Formstücke 620 Stk. Hydranten - Hydranten 150 Stk. Absperrklappen - Absperrklappen DN200 60 Stk. Druckreduzieranlage - Druckreduzieranlage 1 Stk.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Usage hot bends.

description: Usage pipelines.

description: Usage hot bends.

title: Gazoduc Trelex-Colovrex - Supply of 16'' steel pipes.

description: Supply of 16'' steel pipes for the construction of a high pressure gas pipeline.

procurementMethod: selective

Gaznat SA

street: Zone Industrielle 1

Noksel Celik Boru Sanayi AS

street: Cetin Emec blv. 1065. Cad. n°:10

countryName: TR


name: Vallat Partenaires SA - Bureau de conseils en marchés publics et en management de projets, à l'attention de Patrick Vallat,Rue des Tuillières 1, 1196 Gland, Suisse

description: Mandat d'ingénieur spécialisé en chauffage-ventilation +MCR

description: Mandat d'ingénieur spécialisé en sanitaire

description: Mandat d'ingénieur spécialisé en électricité

title: Transformations de la salle du Grand Conseil et des accès publics à l'Hôtel de Ville

description: Le marché comporte 3 mandats (3 lots), à savoir 1) mandat d'ingénieur en chauffage-ventilation, 2) mandat d'ingénieur en sanitaire et 3) mandat d'ingénieur en électricité. Chaque mandat concerne les prestations 4.41 à 4.53 (4.61 = option) selon SIA 108. Le montant total des travaux est d'environ 8,632 millions selon CFC 1 à 3, hors TVA et hors honoraires (degré de précision de plus ou moins 25% à l'état de l'étude de faisabilité de décembre 2010). Les mandats sont attribués sous réserve de l'obtention du crédit.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de bureaux soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Comme l´appel d´offres est soumis à l´OMC, les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un pays offrant la réciprocité aux soumissionnaires suisses en matière d'accès aux marchés publics, peuvent participer.


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Réception, à l'attention de Sandra Bozon,cf dossier d'appel d'offre K2, 1211 GENEVE 8, Suisse

title: Palais de justice pénale "Restructuration Bât F" - CFC 236.4 Câblage Télécom

description: Restructuration d'un bâtiment faisant parti du Palais de Justice Pénale protégé par le service des monuments et sites. CFC 236 Câblage Télécom. Réalisation de cellules provisoires et définitive. Rénovation du tribunal des mineurs.


title: MaIMB bâtiment / génie civil, portefeuille canton de Fribourg, sans aérodrome de Payerne.

description: Pour décharger des affaires courantes les spécialistes en gestion immobilière d'Armasuisse Immobilier, mis à très forte contribution, il est prévu de confier l'exécution de différentes tâches à des mandataires pour la gestion immobilière (MaIMB). A cet effet, Armasuisse Immobilier cherche des entreprises disposant de connaissances dans le domaine de la construction et qui sont en mesure de fournir à Armasuisse Immobilier un soutien professionnel pour les processus immobiliers stratégiques. L'adjudicateur entend par là principalement l'appréciation de l'état de bâtiments, l'établissement, sur cette base, d'une planification pluriannuelle de la remise en état / de l'assainissement, de même que l'élaboration de documents d'objets et la saisie de données de base. Les objets du portefeuille à gérer (bâtiment et génie civil) se trouvent dans le canton de Fribourg.Le mandat, dont la durée prévue est de 5 ans, est subdivisé en 3 paquets de travaux:— Paquet 1: mandataire pour la gestion immobilière pour les bâtiments du portefeuille du canton de Fribourg (5*1 030 heures = 5 150 heures),— Paquet 2: mandataire pour la gestion immobilière pour le génie civil dans le canton de Fribourg (5*1 046 heures = 5 230 heures),— Paquet 3: coordination interdisciplinaire – coordination globale des mandataires bâtiment / génie civil (5*300 heures = 1 500 heures).Les paquets 1 et 2 sont structurés comme suit en 8 modules:— Module 1: relevé systématique de l'état,— Module 2: appréciation détaillée de l'état (inspections),— Module 3: formulation du besoin à l'attention de la gestion,— Module 4: planification des mesures,— Module 5: données de base / mise au net de plans,— Module 6: solutions de problèmes à court terme,— Module 7: soutien lors de la reprise d'objets,— Module 8: mesures non planifiables. Les activités détaillées pour les différents modules sont indiquées dans la documentation relative à l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Z1: preuve de l'expérience des personnes-clés engagées et des collaboratrices et collaborateurs 1 + 2::
Z2: prix::
Z3: connaissance des spécificités régionales / ancrage dans la région::
Z4: organisation de projet du soumissionnaire::
Z5: qualité du dossier de présentation de l'offre::
Z6: présentation par la personne-clé::

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


description: Baustelleneinrichtung, Kanalisation im Gebäude, Beton- und Stahlbetonarbeiten. Maurerarbeiten, Betonabdichtungen.

description: Licht und Kraftinstallation für Einstellhalle, Bürogeschoss und Intensivpflegestation mit den entsprechenden Nebenräumen, Aufzug und WC Anlagen, EDV Verkabelung, Telefon Verkabelung.

description: Lüftungsinstallation für Bürogeschoss und Intensivpflegestation mit den entsprechenden Nebenräumen teilweise

description: Wasser und Abwasserinstallationen sowie Apparatelieferungen und Apparatemontage

description: Trennwände Patientenzimmer und Nebenräume in Holz/Glas mit innenliegendem Sichtschutz, teilweise mit Brandschutzanforderungen sowie Schiebetüren Holz/Glas teilweise mit Brandschutzanforderungen.

description: Trennwände Büros und Nebenräume in Holz/Glas mit Brandschutzanforderungen; Drehflügeltüren Holz/Glas teilweise mit Brandschutzanforderungen.

description: Fenster aus Holz bzw. Holz/Metall

title: Erweiterungsbau Intensivpflegestation Kinderspital St. Gallen

description: Erweiterungsbau Intensivpflegestation mit Einstellhalle

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

title: Bern Umbau Werkhof

description: Simap 18.05.2011


title: Location de 30 photocopieurs multifonctions noir/blanc


name: Bureau d'ingénieurs GVS SA,Rue de la Liberté 6, 2854 Bassecourt, Suisse, Téléphone: 032 426 61 25, Fax: 032 426 82 48, E-mail:

title: Réfection de la rue de la "Fin Doie" et du carrefour du "Restaurant du Jura" à Bassecourt

description: Réfection de la rue de la "Fin Doie" ainsi que du carrefour du "Restaurant du Jura" à Bassecourt, comprenant: -Démolition d'une chaussée existante, surface ~3'000m2. -Démolition de pavés et bordures, longueur ~1'000m' -Nouvelle chaussée avec revêtement bitumineux, longueur ~600m', largeur moyenne 5,00m'. -Nouveau trottoir avec bordure et revêtement bitumineux, longueur~600m', largeur 1,25m'. -Fourniture et pose de bordures de route, bordurettes et pavés, longueur ~1'200m'. -Canalisations d'eaux usées et claires DN 315, 400, 450 et 500, longueur ~1'250m'. -Raccords privés, conduites DN200, longueur ~300m. -Dépotoirs, nombres: 28 pièces. -Chambres standards: 7 pièces. -Chambres combinées: 12 pièces -Conduites industrielles (TT, électricité, éclairage), longueur ~1'500m'. -Candélabres, nombres: 15 pièces. -Volume de terrassement: ~4'500m3. -Volume de matériel d'apport: ~4'000m3.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Baukostenplanung Ernst AG,à l'attention de Bernhard Covantes, Thunstrasse 7, Postfach 13, 3000 Bern 6, Suisse, E-mail:

title: Elektroarbeiten

description: Erstellung zweier Neubauten: - Wohnheim (Hauptbau): Grundfläche 43.95 x 18.70 m / Gebäudehöhe max. 10.00 m. - Pavillon: Grundfläche 11.65 x 9.00 m / Gebäudehöhe ca 4.20 m. Umbau des bestehenden Schulhauses: - Umbau Schulhaus: Grundlfäche unverändert / Liftanbau 2.33 x 2.10 m / Höhe ca. 11.70 m Massivbauweise in Beton- und Mauerwerkskonstruktion, Fassaden im Wohnheim in Aussenisolation, Pavillon in Sichtbeton, Flachdächer extensiv begrünt. Schulhaus unverändert. Autoabstellplätze in Sickerasphalt. Vorplatz in Asphalt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen.


name: Schweizerische Bundesbahnen, spezialgesetzliche Aktiengeselschaft mit Sitz in Bern

title: BKP 225; Spezielle Dichtungen und Dämmungen.

description: Die SBB AG beabsichtigt den Hauptbahnhof bis Mitte 2014 mit einem neuen, unterirdischen Durchgangsbahnhof zu er- weitern. Das Bauwerk umfasst vier Gleisanlagen mit je einer Länge von 420 m und 4 Ebenen.Im Zusammenhang mit dem Bau der Durchmesserlinie wer- den im Abschnitt 2, Bahnhof Löwenstrasse die speziellen Dichtungen und Dämmungen gemäss dem Leistungsver- zeichnis und Plänen angebracht.Brandschutzplatten: ca. 8 100 m² Foamglasplatten: ca 8 900 m².

street: Kasernenstrasse 95


description: Meubles oratoires pour tablettes interactives.

description: Meubles (appelés "meubles piccolo") pour tablettes interactives à poser sur un pupitre maitre.

title: Appel d’offres public pour la fabrication de meubles pour tablettes interactives destinés aux établissements d'enseignement.

description: L’objet de la présente procédure d'appel d'offres public (procédure ouverte) est de rechercher des fabricants de meubles destinés à recevoir des tablettes interactives, répartis en 2 lots et destinés aux établissements d'enseignement du canton de Genève.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: rue du Stand 15

Mme Santina Di Stefano

telephone: uniquement par fax


name: Bietergemeinschaft Morath AG (ff) / Gebr. Ziegler AG / Ibach & Co.

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Markgräflerhof, BKP 222, 223 Spenglerarbeiten inkl. Blitzschutz

description: Abbruch, Demontage und Entsorgung von Blechprofilen, Deckungen und Bekleidungen aus Dünnblech bei geneigten Dächern und Fassaden. Erstellen und Einbauen von Rinnen und Rohren, Bleche zu geneigten Dächern mit Deckungen aus Ziegeln und dergleichen sowie zu Flachdächern und Dachaufbauten. Abbruch, Demontage und Erneuern der Blitzschutzanlage. Zulässig sind für die Blitzschutzarbeiten Unternehmen, die laut dem Verzeichnis der Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt konzessioniert sind. Gebäude-Kubatur: Länge 130 m, Breite 15 m, Höhe 20 m

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Schlüsselpersonal: 50
Angebotspreis: 50
Schlüsselpersonal: 50


name: Secrétariat des fondations immobilières de droit public

title: Mandat d'architecture et d'ingénierie IEPA route de Meyrin.

description: Voir dossier d'appel d'offres.

street: Rue Gourgas 23b, case postale 12

CSD

street: Chemin de Montelly 78

2DLC Architectes partenaires SA

street: 6 chemin des Courtillets

CLM-Architectes

street: 26-28 avenue Vibert


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Submissionen,à l'attention de -- --, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Obligatorische Unfallversicherung nach UVG für das Universitätsspital Basel

description: Ein Versicherer für die obligatorische Unfallversicherung nach UVG ist gesucht. Ein Vertrag mit Inkraftnahme per 01.01.2012 ist vorgesehen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Organigramm Case Management: 15
Ablauf Schadenmeldung: 5
Angebotspreis: 80
Organigramm Case Management: 15
Ablauf Schadenmeldung: 5


name: Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES)

title: Exploitation du restaurant "Geopolis" de l'université de Lausanne-Dorigny.

description: Exploitation d'un restaurant situé dans le bâtiment Geopolis de l'université de Lausanne-Dorigny répondant aux besoins des occupants et visiteurs du bâtiment et du site universitaire de Dorigny dans le cadre d'un contrat d'exploitation prévoyant des produits imposés en partie à des prix imposés en partie et une rémunération de l'Etat de Vaud au prorata des résultats d'exploitation du restaurant. La description détaillée des conditions d'exploitation figure dans le dossier d'appel d'offres.

street: avenue de l'Elysée 4

SV Group (Suisse) SA

street: route de Cité-Ouest 2


title: Universitätsspital Zürich, PATH Zwischensanierung, Schmelzbergstrasse 12, 8006 Zürich, BKP 250-02 Medizinische Gase


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N2 EP 04 Airolo-Quinto, prestazioni d'ingegneria tracciato/ambiente.

awardCriteriaDetails:
CA-1: personnel clé (qualifications et expériences du personnel clé en relation du mandat):
CA-2: analyse des tâches et organisation:
Répartie en::
- analyse du mandat et méthode de travail, organisation et organigramme:
- programme et structure des activités de projet:
CA-3: plan gestion qualité:
Répartie en::
Système de qualité proposé pour l’exécution de l’activité:
- analyse des risques du projet et mesures proposées:
CA-4: PRIX:
Evaluation du prix:
- Les points attribués varient entre 0 et 5;:
- Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas;:
- Les offres, dont le prix est supérieur de 200 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point.:
- Entre 2, l’évaluation est linéaire.:
Notation des autres critères d’évaluation:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = satisfaction des critères: évaluation impossible;:
Qualité des informations: aucune information o fortement incomplètes:
1 = satisfaction des critères: très mal rempli:
Qualité des informations: informations insuffisantes correspondant aux exigences;:
2 = satisfaction des critères: insuffisant;:
Qualité des informations: correspondant aux exigences mais sans liens ou incomplètes;:
3 = satisfaction des critères: suffisant;:
Qualité des informations: correspondant aux exigences, (correspondance insuffisante);:
4 = satisfaction des critères: bonne;:
Qualité des informations: correspondant pleinement aux exigences;:
5 = satisfaction des critères: très bonne qualité; très satisfaisant:
Qualité des informations:excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif.:
Pour l’évaluation du critère «personnes clés» seront pris en considération les décimales et sera appliquée la pondération suivante::
- 25 % Chef de projet (tracé / infrastructure routière):
- 15 % Chef adjoint (tracé / infrastructure routière):
- 10 % Responsable ouvrages d’art (ouvrages d’art neufs et à assainir):
- 10 % Spécialiste du bruit:
- 10 % Spécialiste des transports:
- 10 % Spécialiste de l’environnement:
- 10 % Spécialiste en gestion des matériaux:
- 5 % Spécialiste en mensurations:
- 5 % Spécialiste en géotechniques:
En multipliant la valeur de pondération du critère/sous-critère il faut aussi considérer la position décimale.:
Total des points: somme de toutes les notes multipliées par leur pondération (total maximal: 5 (note) x 100 (% de pondération) = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

c/o Edy Toscano SA

street: Residenza Parco Lunghi


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

description: Chaque lot correspond à une unité de soins. Les 4 lots seront successivement mis en chantier, tenant compte d'une période de transition de 1 mois.

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les soumissionnaires vivant à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse. visite sur place: 01.03.2011, Bellelay, SPJBB, réception principale, heures 13.30 Autres conditions de participation: Participation à la visite de chantier obligatoire


title: Inhaltliche, prozessuale und methodische Unterstützung im Teilprojekt UBI sowie im Projekt GO!ready während der Umsetzungsphase.

description: Le réseau de transport à l’échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport. La société nationale doit être propriétaire du réseau qu’elle exploite. Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie et de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, les propriétaires de réseau de transport suisses (PRT) sont notamment tenus de séparer les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d’activité (unbundling). A cet effet, les PRT ont dû, au 31 décembre 2008, transférer les activités liées au réseau de transport dans des sociétés indépendantes des autres domaines d’activité. Le processus de séparation impliquant le transfert de la propriété des réseaux de transport des PRT à la Société nationale du réseau de transport Swissgrid s’achèvera le 31 décembre 2012 au plus tard. Aussi les plus grands PRT ont-ils lancé avec Swissgrid un projet dans le but d’effectuer la transaction d’ici au 1er juillet 2012. En parallèle à cette démarche commune, Swissgrid a en outre démarré un projet préparant l’intégration de la transaction dans tous les secteurs. Le présent appel d’offres a ainsi pour objectif de trouver l’assistance appropriée dans la mise en œuvre de ce projet. Swissgrid doit donc, pendant la phase de mise en œuvre, en termes de contenu, de processus et de méthode, être assistée par un fournisseur (équipe éprouvée avec plusieurs années d’expérience dans l’économie du réseau électrique européen, dans la planification et la mise en œuvre de fusions et d’intégrations dans le domaine du réseau ainsi que dans la chaîne de création de valeur de l’Asset Owner à l’Asset Manager et à l’Asset Service), dont les ressources ont déjà réalisé de telles intégrations dans le domaine de réseaux électriques et disposent des compétences suivantes: • Plusieurs années de conseils en management, spécialisation dans la mise en œuvre d’intégration d’entreprises/secteurs à vocation technique • Spécialisation dans le secteur de l’énergie, en particulier l’électricité, avec connaissances de la Suisse (responsabilité des installations, installations communes, cadre financier/technique/d’exploitation/légal/de régulation, etc.) • Expérience du Business-Engineering et Reengineering au niveau du TSO (Transmission System Operator) • Compétences spécialisées approfondies en termes d’économie énergétique sur l’ensemble des activités (processus et responsabilités) d’un gestionnaire de réseau de transport européen (TSO) régulé

eligibilityCriteria: Sans indication.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preise und Konditionen: 30
Kompetenzen: 25
Vorstellung / Präsentation: 20
Projektvorgehen / Methodik / Organisation: 15
Unternehmensdarstellung / Gesamteindruck: 10
Preise und Konditionen: 30
Kompetenzen: 25
Vorstellung / Präsentation: 20
Projektvorgehen / Methodik / Organisation: 15
Unternehmensdarstellung / Gesamteindruck: 10


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Filiale Zofingen

title: 080026 Blegi – Rütihof, 6-Streifen Ausbau, Los 4.2 WTA (BSA)

description: Der Leistungsumfang des Loses «4.2 WTA» umfasst in einer ersten Phase die Herstellung, Lieferung und Montage von 5 Wechseltextanzeigen (WTA) inkl. Vorortsteuerungen für das Projekt "Blegi-Rütihof, 6-Streifen-Ausbau". Für die Steuerung und Überwachung der WTA-Anlagen muss ein zentrales Verkehrsinfomationssystem für die Gebietseinheit Zentras (VIS-Zentras) realisiert und in Betrieb genommen werden. Die Kapazität des zentralen Systems ist so auszulegen, dass sämtliche bestehenden und neuen WTAs der Gebietseinheit Zentras eingebunden werden können (total 11 Stück). Das "VIS-Zentras" ist in das bestehende Leitsystem UeLS Zentras mittels vorgegebener standardisierter Browser- und DP-Schnittstelle einzubinden. Die zweite Phase umfasst die Integration von 3 bestehenden WTAs aus der Region Luzern ins "VIS-Zentras". Diese werden momentan von einer eigenständigen Anlagesteuerung kontrolliert, welche im Inselbetrieb funktioniert. Es sind 3 weitere Phasen vorgesehen, in denen jeweils eine WTA realisiert und ins "VIS-Zentras" eingebunden wird. Diese WTAs befinden sich in Stans, Alpnach und Kriens. Jeder Standort wird zeitlich unabhängig voneinander realisiert. Zusätzlich wird das "VIS-Zentras" über einen VM-Integrator GEX in die Systemarchitektur "VM-CH" eingebunden. Die dafür notwendigen technischen Schnittstellen entsprechenden den Datenpunktschnittstellen (XML-Technologie) für das UeLS Zentras. Die Realisierung und Koordination dieser Schnittstelle sind im Auftrag "VIS-Zentras" enthalten. Der VM-Integrator GEX selbst wird in einem eigenständigen Projekt realisiert und ist nicht Bestandteil dieser Submission.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 55
- Bereinigte Angebotssumme (50%):
- Betriebs- und Unterhaltskosten (für die ersten 10 Jahre): Stromkosten, Wartungskosten, Ersatzteile (5%):
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG, unterteilt in;: 20
- Konzept mit Systembeschreibung, technische Auslegung/Lösungsansatz, Schnittstellen, Datenblätter (10%):
- Auftragsanalyse, organisatorische Schnittstellen, Projektrisiken, Vorgehensvorschlag für die Montage unter Verkehr bzw. Etappierung (10%):
ZK3: ORAGNISATION, unterteilt in;: 15
- Projektorganigramm, Zweckmässigkeit der Organisation (5%):
- Qualifikation der Schlüsselpersonen: Projektleiter / Chefbauleiter (10%):
Die Schlüsselpersonen haben *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 5 Jahre, gemäss separatem Leistungsnachweis mit vergleichbarer Technologie, mit vergleichbarem Umfang gemäss Ausschreibungsunterlagen in deutscher Sprache und Schrift abgewickelt:
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt: auf Hochleistungsstrassen unter Verkehr:
ZK4: TERMINPLANUNG,: 10
- Terminprogramm, Plausibilität und Qualität (10%):
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
ZK1: PREIS;: 55
- Bereinigte Angebotssumme (50%):
- Betriebs- und Unterhaltskosten (für die ersten 10 Jahre): Stromkosten, Wartungskosten, Ersatzteile (5%):
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG, unterteilt in;: 20
- Konzept mit Systembeschreibung, technische Auslegung/Lösungsansatz, Schnittstellen, Datenblätter (10%):
- Auftragsanalyse, organisatorische Schnittstellen, Projektrisiken, Vorgehensvorschlag für die Montage unter Verkehr bzw. Etappierung (10%):
ZK3: ORAGNISATION, unterteilt in;: 15
- Projektorganigramm, Zweckmässigkeit der Organisation (5%):
- Qualifikation der Schlüsselpersonen: Projektleiter / Chefbauleiter (10%):
Die Schlüsselpersonen haben *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 5 Jahre, gemäss separatem Leistungsnachweis mit vergleichbarer Technologie, mit vergleichbarem Umfang gemäss Ausschreibungsunterlagen in deutscher Sprache und Schrift abgewickelt:
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt: auf Hochleistungsstrassen unter Verkehr:
ZK4: TERMINPLANUNG,: 10
- Terminprogramm, Plausibilität und Qualität (10%):
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


title: Demontagen bestehender Heizungs-/ Kälteanlagen, Anpassungsarbeiten an bestehenden Heizungs-/ Kälteanlagen, sowie die Installation von neuen Heizungs-/ Kälteanlagen und allfällig notwendige Provisorien.

description: 112 Provisorien 113 Demontage und fachgerechte Entsorgung von Anlagen und Anlagekomponenten. 242 Lieferung und Montage der Wärmeerzeugung Holz. 243 Lieferung und Montage der gesamten Wärmeverteilung. 246 Lieferung und Montage gesamter Kälteanlagen.