title: Vorprojekt Tiefbahnhof Luzern

description: Le projet de gare souterraine de Lucerne prévoit, à partir d’Ebikon, un tunnel à double voie passant sous le bassin lacustre de Lucerne et débouchant directement dans une nouvelle gare souterraine située sous la gare existante. A l’instar de la gare existante, la gare souterraine sera une gare de rebroussement. Elle comportera quatre voies souterraines.

eligibilityCriteria: 07.03.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand der Haupt- und Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Haupt- bzw. Subkriterien wurden Mindestwerte definiert, welche zwingend erreicht werden müssen::
1) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals,: 40
(Bewertet werden die Schlüsselpersonen inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist, in den in den Subkriterien genannten Fachsparten):
1.1) Gesamtprojektleiter (inkl. Stv.),: 10
1.2) Tiefbauingenieur (inkl. Stv.),: 10
1.3) Tunnelbauingenieur (inkl. Stv.),: 5
1.4) Geologe (inkl. Stv.),: 5
1.5) Architekt,: 3
1.6 ) Verkehrsplaner,: 3
1.7) Elektroingenieur,: 2
1.8) HLKS-Ingenieur,: 2
Nachweise::
zu 1):
Pro vorgesehene Schlüsselperson (inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist) sollen die Ausbildung und Erfahrung dokumentiert sein, sowie Angabe jeweils eines vergleichbaren Referenzprojektes je Fachsparte innerhalb der letzten 10 Jahre.:
Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können mehr als eine Funktion (Sparte) in Personalunion ausüben.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden.:
zu 1.1):
- u.a. mit Aussagen zur Koordination, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.2):
- u.a. mit Aussagen zu Unterfahrungen / Bauen im Wasser und Grundwasser, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.3) Verweis auf 1):
zu 1.4) Verweis auf 1):
zu 1.5) - u.a. mit Aussagen zu Publikumsanlagen / Gestaltung / Gesamtkonzeption / Städtebau, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.6) - u.a. mit Aussagen zu Baulogistik / Verkehr / Personenhydraulik, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.7) Verweis auf 1):
zu 1.8) Verweis auf 1):
2) Auftragsanalyse,: 30
Nachweise::
- Bericht mit Fokus auf Projektstruktur, Problemlösung, Projektziele, Projektrisiken und Erfolgsfaktoren.:
- Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben. Plausibilitätsnachweis der angebotenen Stunden.:
3) Projektablauf,: 20
Nachweise::
- Aufzeigen des Projektablaufes, der Entscheidungspfade, des Sitzungswesens, des Projektcontrollings, des Reportings etc. mittels Terminprogramm.:
- Nachweisen einer genügenden Verfügbarkeit der Ressourcen.:
4) Projektorganisation,: 10
Nachweise::
- Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, Kommunikation und Koordination der Beteiligten.:
- Konzept eines wirkungsvollen, dem Projekt angepassten PQM.:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 340 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet. Die Bewertung der qualitativen Kriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Hauptkriterium und Subkriterium wird mit einer Note 0 bis 5 bewertet. Anschliessend werden pro Hauptkriterium und Subkriterium die:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (minimal zu erreichender Nutzwert von 340 Punkten), sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistungen und Nebenkosten).:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand der Haupt- und Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Haupt- bzw. Subkriterien wurden Mindestwerte definiert, welche zwingend erreicht werden müssen::
1) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals,: 40
(Bewertet werden die Schlüsselpersonen inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist, in den in den Subkriterien genannten Fachsparten):
1.1) Gesamtprojektleiter (inkl. Stv.),: 10
1.2) Tiefbauingenieur (inkl. Stv.),: 10
1.3) Tunnelbauingenieur (inkl. Stv.),: 5
1.4) Geologe (inkl. Stv.),: 5
1.5) Architekt,: 3
1.6 ) Verkehrsplaner,: 3
1.7) Elektroingenieur,: 2
1.8) HLKS-Ingenieur,: 2
Nachweise::
zu 1):
Pro vorgesehene Schlüsselperson (inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist) sollen die Ausbildung und Erfahrung dokumentiert sein, sowie Angabe jeweils eines vergleichbaren Referenzprojektes je Fachsparte innerhalb der letzten 10 Jahre.:
Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können mehr als eine Funktion (Sparte) in Personalunion ausüben.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden.:
zu 1.1):
- u.a. mit Aussagen zur Koordination, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.2):
- u.a. mit Aussagen zu Unterfahrungen / Bauen im Wasser und Grundwasser, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.3) Verweis auf 1):
zu 1.4) Verweis auf 1):
zu 1.5) - u.a. mit Aussagen zu Publikumsanlagen / Gestaltung / Gesamtkonzeption / Städtebau, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.6) - u.a. mit Aussagen zu Baulogistik / Verkehr / Personenhydraulik, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.7) Verweis auf 1):
zu 1.8) Verweis auf 1):
2) Auftragsanalyse,: 30
Nachweise::
- Bericht mit Fokus auf Projektstruktur, Problemlösung, Projektziele, Projektrisiken und Erfolgsfaktoren.:
- Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben. Plausibilitätsnachweis der angebotenen Stunden.:
3) Projektablauf,: 20
Nachweise::
- Aufzeigen des Projektablaufes, der Entscheidungspfade, des Sitzungswesens, des Projektcontrollings, des Reportings etc. mittels Terminprogramm.:
- Nachweisen einer genügenden Verfügbarkeit der Ressourcen.:
4) Projektorganisation,: 10
Nachweise::
- Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, Kommunikation und Koordination der Beteiligten.:
- Konzept eines wirkungsvollen, dem Projekt angepassten PQM.:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 340 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet. Die Bewertung der qualitativen Kriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Hauptkriterium und Subkriterium wird mit einer Note 0 bis 5 bewertet. Anschliessend werden pro Hauptkriterium und Subkriterium die:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (minimal zu erreichender Nutzwert von 340 Punkten), sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistungen und Nebenkosten).:


currency: CHF

name: ARGE "WACO" Bertschinger AG / Contratto AG

name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Hauptstrasse Nr. 368, Zugerstrasse Nord (Fänn) Küssnacht, Tiefbau- und Belagsarbeiten

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rue de l'Athénée (965P1)

documentType: tenderNotice

description: Travaux d'aménagement et d'entretien génie civil. Estimation : 750'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: MEG-agrandissement du musée d'ethnographie de Genève.

description: Travaux: portes intérieures. Estimation des travaux: 193 096 CHF.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Travaux de genie civil.

description: Travaux de genie civil: - installations de chantier - démolitions - fouilles et canalisations - construction de la nouvelle dalle de glace avec bordure - mise en état d'un local technique - aménagement extérieure.

Tekhne SA

street: Place de Cornavin 12


name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

title: Nouvelle mensuration entreprise 85 Echallens III.

description: Travaux de premier relevé sur la commune d'Echallens.

mainProcurementCategory: services

street: Avenue de l'Université 5

Mosini et Caviezel SA

street: rue Louis de Savoie 72


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Neubau Strafjustizzentrum SJZ, Grenzacherstrasse 6, Muttenz BKP 231.41 Diesel - Notstromanlage (Netzersatzanlage)

description: Erstellen der Diesel-Notstromanlage (Netzersatzanlage)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Passerelle Sécheron-Nation (1028TI) ferblanterie, étanchéité, isolation.

description: Travaux de ferblanterie, étanchéité, isolation.Estimation: CHF 60'000.


title: Lawinenschutz Muot

description: Dammerhöhung 300 m3; Lawinenverbauung aus Stahl Dk 3.5, 68 m'; Lawinenverbauung aus Stahl/Holz Dk 2.5, 128 m'; Instandstellung Trockensteinmauern 700 m3

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Sanierung Raaderstrasse

description: Sanierung Raaderstrasse, Abschnitt Hüeblistrasse bis Gemeindegrenze. Strassensanierung ca. 16'500 m2, 2'700 Tonnen ACTDS 16.

eligibilityCriteria: Aufgrund der Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Romaine de Kalbermatten, Architecte EPF/SIA, rue Muzy 10, 1207 Genève, à l'attention de Romaine de Kalbermatten, architecte,Rue Muzy 10,, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: 022 840 06 52, Fax: 022 840 06 53, E-mail:

title: Fourniture et pose d'un pavillon de 8 salles de classes

description: Fourniture , installation , montage et démontage d'un pavillon d'éléments préconfectionnés pour 8 salles de classes.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Miraniga Belagsarbeiten

description: Abschlüsse 270 m; Fundationsmaterial 800 m3; Planie 5'000 m2; Belag ACT 1'200 t; Belag AC 8 N 400 t


name: Hôpital cantonal de Aarau SA, Tellstrasse, 5001 Aarau, Suisse

title: KSA, Kantonsspital Aarau Standort Bahnhof

description: Bodenbeläge aus Holz: Hochkant-Lamellenparkett ca. 185 m2 d mm 24 (Lamellen mm 120x8) Eiche Standard Dessin: Parallel


name: Bietergemeinschaft Implenia Bau AG (ff) / Walo Bertschinger AG /Tozzo AG

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Verkehrsbauten

title: Umgestaltung Luzernerring / Wasgenring, Strassen- und Werkleitungsbau, Los 1: Nord

description: Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die Umgestaltung der bestehenden Infrastruktur als einer der beiden erst zu realisierenden Abschnitte der Umgestaltung Luzernerring / Wasgenring in Basel. Koordiniert mit dem Strassenneubau werden Werkleitungsneubauten IWB-E, Hauptleitungen sowie Hausanschlüsse IWB-G/W, Swisscom und Lichtsignalanlagen realisiert. Hauptkubaturen: Belagsabbruch 3'500 m3 Fundationsschicht 6'000 m3 Substrat (Transport und Einbringen) 700 m3 Randsteine und Abschlüsse 1'700 m Neuerstellung von ES / SS 50 Belagsarbeiten 8'500 t Aushub Werkleitungen5'600 m3 Spriessung für Werkleitungsgräben 6'800 m2 Einfüllen von Gräben 3'700 m3

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Schlüsselpersonal: 60
Angebotspreis: 40
Schlüsselpersonal: 60
Angebotspreis: 40


title: Prison de Champ-Dollon, extension et rénovation PCA, ME, TUN, AME

description: Réalisation du nouveau Poste de Contrôle Avancé, du Mur d'Enceinte, du TUNnel de liaison entre les établissements pénitenciers et des AMénagements Extérieurs y relatifs.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les dossiers complets et arrivés dans le délais. Demeure réservée la décision d'exclusion ultérieure suite au contrôle des attestations prouvant le respect des usages professionnels locaux et du paiement des charges sociales conventionnelles.


name: Office des bâtiments, à l'attention de Monsieur Jean-Pierre Scassa,Voir dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Construction d'un parking de surface pour le relogement des forains. Route du Bois-Brûlé. Commune du Grand-Saconnex

description: Construction d'un parking de surface d'une capacité de 39 places pour les véhicules et les manèges des forains. Construction d'un mur de soutènement en béton armé côté Route du Bois-Brûlé. Construction d'un bassin de rétention enterré d'un volume de 120,00 m3

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionna i'res établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Projekte, Projektorganisation Nord-Süd, à l'attention de Willy Schmidlin,Zentralstrasse 1, Postfach 4267, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 051 227 37 24, Fax: 051 227 39 74, E-mail:

title: Simplon-Tunnel_Hauptarbeiten Bau

description: 1) Sont concernés par les «travaux de construction principaux»: - Mesures d’auto-sauvetage: mise en place des mesures d’auto-sauvetage dans les deux tubes du tunnel: aménagement des galeries perpendiculaires, construction de 4 nouvelles galeries perpendiculaires, niches de porte - Tracés des câbles 132 kV: construction de deux blocs pour conduites de câbles de L = 20 km env. 15 nouvelles niches pour manchons, aménagement de 5 niches pour manchons existantes, chambres - Alimentation électrique du tunnel 16 kV / 50 H, 2e étape: construction d’un nouveau bloc pour conduites de câbles L = 20 km, prolongement de 20 niches, aménagement de chambres - Station de tunnel: abaissement du radier du tunnel, nouvelle construction partielle de drainage - Renouvellement du drainage du tunnel: dans le tunnel Ii, env. 11-16 km de tunnel, remplacement des conduites - Renouvellement de la superstructure: tunnel Ib, env. 0,3 - 6,0 km de dressage du radier du tunnel avec déblai du ballast résiduel, remplacement des conduites de drainage 2) Quantités principales Les «travaux de construction principaux» faisant l’objet de l’appel d’offres incluent: - Aménagement de 35 galeries perpendiculaires avec percement, pour chacune des galeries, de deux niches latérales pour de nouvelles portes - Construction de 4 nouvelles galeries latérales, section d’env. 12 m2, longueur respective de 12 m - Construction de 18 niches pour manchons, largeur d’env. 11 m, profondeur d’env. 2 m, hauteur d’env. 3,5 m - Elargissement de 5 niches pour manchons existantes de 8,5 à 11 m; profondeur d’env. 2 m, hauteur d’env. 3,5 m - Nouvelle construction de 3 blocs en béton avec respectivement 2 conduites de protection de câbles DN 120 mm et DN 150 mm, longueur respective de 20 000 m - Remplacement de 200 chambres de drainage y c. aménagement des niches - Prolongement de 20 niches existantes d’env. 1,6 m, section d’env. 10 m2 - Adaptation, nouvelle construction partielle d’env. 60 chambres à câbles - Remplacement de la conduite de drainage, nouveau DN 315 mm, longueur d’env. 5000 m, aménagements effectués sur les chambres tous les 50 m, tunnel Ii - Abaissement du radier dans la station d’env. 15 à 25 cm avec enlèvement de ballast et de roches/béton et reprofilage sur env. 1450 m de longueur, y c. nouvelle construction du drainage sur env. 500 m de longueur - Déblai du ballast résiduel et redressage du radier du tunnel, remplacement des conduites de drainage, nouveau DN 315 mm, aménagement des chambres tous les 50 m, longueur env. 5700 m, tunnel Ib

eligibilityCriteria: 08.06.2011 CHF 100.00 Die Kosten für die Submissionsunterlagen werden bei den Bezügern der Unterlagen in Form einer Rechnung erhoben. Die Kosten werden nicht rückerstattet.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
(Die gemäss NPK111 angebotenen Regiekonditionen werden unter Berücksichtigung der ausgeschriebenen Leistungseinheiten (LE) in die Gesamtwirtschaftlichkeit eingerechnet):
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für die Kriterien wurden Mindestwerte definiert, welche zwingend erreicht werden müssen.:
1) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 35
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe, Leistungsannahmen und Arbeitszyklen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
2) Einhaltung der geforderten Qualität,: 35
Nachweise:
(als Schlüsselpersonen gelten: Bauführer, Bauführer Stv., Polier)::
- Baustellenbezogenes Organigramm mit Schlüsselpersonen:
- Angabe von 2 vergleichbaren Referenzprojekten der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen der letzten 10 Jahre, davon mind. 1 Referenz im Bereich Bahntunnel unter Betrieb.:
- Angabe über die Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen:
3) Gewähr für Einhaltung Termin,: 30
Nachweis::
- Bauprogramm der Unternehmung inklusive Fixpunkte und Arbeitszyklen:
Der minimal zu erreichende Nutzwert (qualitativer Zielwert) beträgt: 330 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert oder einen der in den Zuschlagskriterien definierten Mindestwerte nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
Note 0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben sind:
Note 3: normale, durchschnittliche Erfüllung, da Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
Note 4: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und sämtliche der in den Zuschlagskriterien definierten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
(Die gemäss NPK111 angebotenen Regiekonditionen werden unter Berücksichtigung der ausgeschriebenen Leistungseinheiten (LE) in die Gesamtwirtschaftlichkeit eingerechnet):
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für die Kriterien wurden Mindestwerte definiert, welche zwingend erreicht werden müssen.:
1) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 35
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe, Leistungsannahmen und Arbeitszyklen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
2) Einhaltung der geforderten Qualität,: 35
Nachweise:
(als Schlüsselpersonen gelten: Bauführer, Bauführer Stv., Polier)::
- Baustellenbezogenes Organigramm mit Schlüsselpersonen:
- Angabe von 2 vergleichbaren Referenzprojekten der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen der letzten 10 Jahre, davon mind. 1 Referenz im Bereich Bahntunnel unter Betrieb.:
- Angabe über die Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen:
3) Gewähr für Einhaltung Termin,: 30
Nachweis::
- Bauprogramm der Unternehmung inklusive Fixpunkte und Arbeitszyklen:
Der minimal zu erreichende Nutzwert (qualitativer Zielwert) beträgt: 330 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert oder einen der in den Zuschlagskriterien definierten Mindestwerte nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
Note 0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben sind:
Note 3: normale, durchschnittliche Erfüllung, da Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
Note 4: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und sämtliche der in den Zuschlagskriterien definierten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Kantonspital Aarau AG, Tellstrasse, 5001 Aarau, Suisse

description: Maler- und Tapeziererarbeiten innen: ca. 2'200 m2 Beschichtungen auf Decken ca. 4'300 m2 Beschichtungen auf Wände ca. 400 m Beschichtungen auf Türrahmen ca. 4'300 m2 Wandbekleidungen (Glasfasergewebe)


title: Grand-Théâtre (M102TI) Mandat d'architecte

description: Mandat d'architecte pour la rénovation du Grand-Théâtre de Genève. Les travaux comprendront la reprise des éléments de façades et de toiture, la réalisation d'un doublage complet de la tour de scène comprenant une variante d'extension des zones administratives en toiture, la mise à niveau des instalaltions techniques, la mise en conformité des installations et dispositifs de sécurité, la restauration du foyer historique, la rénovation des espaces liés à l'exploitation. Estimation des prestations : CHF 3'000'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Etat du Valais, service des bâtiments, monuments et archéologie

title: Centre de formation professionnelle de Sion construction des salles de sport et de classes.

description: Construction de 5 salles de sport, de locaux annexes et de 10 salles de classe rattachées au centre de formation professionnelle de Sion CFC 1-9: Fr. 23 776 000.-.

street: place du Midi 18, CP 478


name: Mairie de Satigny,Rampe de Choully 17, 1242 Satigny, Suisse, Téléphone: 022 753 90 40, Fax: 022 753 90 50, E-mail:

title: Satigny - agrandissement du complexe école et mairie - appel d'offres mandat ingénieur conseil en installations sanitaires

description: Réalisation de prestations d'ingénieur conseil en installations sanitaires selon le règlement SIA 108 2003 pour les travaux relatifs aux installations sanitaires intérieures et extérieures. Phase 3, étude du projet. Phase 4, appel d'offres. Phase 5, réalisation.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Volken/Dorf, 544 Flaachtalstrasse, Eingangs Volken bis Hünikonerstrasse Dorf, km 9.400 - 11.590

description: Fahrbahnlänge: 2100 m Fahrbahnbreite: 6.00 m Belagsaufbruch: ca. 1000 m2 Randabschlüsse: ca. 950 m Fräsfläche: ca. 13000 m2 Belag AC T: ca. 600 t Belag AC B: ca. 2000 t Belag AC: ca. 1200 t Schächte: 3 St. Kunststoffrohre: ca. 200 m


title: SAP.— Ecole "le Sapay" Menuiseries extérieures,— Stores.

description: Ecole Le Sapay.

CLR architectes SA

street: rue des Vieux-Grenadiers 8

Sottas SA

street: Rue de l'Industrie 30


title: Evaluation Reinigungsdienstleister Bundesverwaltungsgericht (BVGer)

description: Der Dienstleister ist verantwortlich für die gesamte Unterhaltsreinigung im Bundesverwaltungsgericht. Er sorgt für die Einhaltung der Standards betreffend Sauberkeit, Hygiene und Ordnung mit dem Ziel der Zufriedenheit von Mitgliedern, Mitarbeitern und Besuchern. Die vom Dienstleister zu erbringenden Leistungen sowie die Begriffe und Abgrenzungen der Unterhaltsreinigung sind Pflichtenheft detailliert umschrieben.

eligibilityCriteria: ohne Angaben


title: Porclas Belagsarbeiten

description: Belag ACTD 16 L 650 t; Belag AC 8N 750 t


title: Wald ZH, 776 Laupen-/Hauptstrasse

description: Beläge fräsen: 30'450 m2 Beläge aufbrechen: 9'725 m2 Abschlüsse: 7'000 m' Abtrag: 3'685 m3 Fundationsschicht: 3'700 m3 Dammschüttung/Hinterfüllung: 1'105 m3 Bituminöse Beläge: 8'740 t Betonbeläge: 560 m2 Gräben für Kabelrohranlagen: 1'125 m' Gräben für Entwässerung: 250 m' Gräben für Wasserleitungen: 150 m' Beton für Kunstbauten: 180 m3 Strassenabläufe: 50 St


name: BG Ingénieurs SAS,Technoparc Pays de Gex - 15 rue Lumière, 01630 Saint-Genis Pouilly, France

name: ARC Syndicat Mixte, à l'attention de marchés publics,Clos Babuty - 27 rue Jean Jaurès, 74100 F-AMBILLY, France, E-mail:

title: Prestations d’élaboration du « schéma de cohérence climat-énergie-qualité de l’air territorial (SC²ET) sur le territoire franco-valdo-genevois

description: Elaboration du « schéma de cohérence climat-énergie-qualité de l’air territorial (SC²ET) sur le territoire franco-valdo-genevois.

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


currency: EUR

title: STEP Fribourg traitement du biogaz.

description: La STEP de Fribourg sera équipée d'une installation de traitement du biogaz en vue de sa réinjection dans le réseau de gaz naturel moyenne pression de Frigaz SA.Le processus (le système de traitement) est prédéfini avec le système PSA (adsorption modulée en pression) avec une performance de 220 m³n/h et une puissance moyenne 170 m³n/h.L'unité de traitement du biogaz doit être livrée et montée en containers avec toutes les installations nécessaires pour répondre aux normes et exigences suisses, y inclus la technique de mesure (analytique), de contrôle et de surveillance. Le déchargement sur site doit être inclus dans l'offre.

mainProcurementCategory: goods

Ryser Ingenieure AG

street: Engstrasse 9

Schmack Carbotech Gmbh

street: Natorpstrasse 27

countryName: DE


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 11007 - Concorso per le opere da pavimenti in materiali sintetici occorrenti al Centro Professionale Trevano - CPT Lugano– Blocco A 1° - 4° piano – 8 tappe.

description: Oggetto della gara d’appalto Opere da pavimenti in materiali sintetici Quantitativi principali per 8 tappe: Strisce in lastre di colorex largh. 60 cm ca. ml. 1’230

eligibilityCriteria: Vedi pubblicazione Foglio ufficilae Cantone Ticino

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Baukostenplanung Ernst AG,à l'attention de Bernhard Covantes, Thunstrasse 7, Postfach 13, 3000 Bern 6, Suisse, E-mail:

title: Wohn- und Schulheim Sonnegg, Belp - Lüftungsanlagen

description: Erstellung zweier Neubauten: - Wohnheim (Hauptbau): Grundfläche 43.95 x 18.70 m / Gebäudehöhe max. 10.00 m. - Pavillon: Grundfläche 11.65 x 9.00 m / Gebäudehöhe ca 4.20 m. Umbau des bestehenden Schulhauses: - Umbau Schulhaus: Grundlfäche unverändert / Liftanbau 2.33 x 2.10 m / Höhe ca. 11.70 m Massivbauweise in Beton- und Mauerwerkskonstruktion, Fassaden im Wohnheim in Aussenisolation, Pavillon in Sichtbeton, Flachdächer extensiv begrünt. Schulhaus unverändert. Autoabstellplätze in Sickerasphalt. Vorplatz in Asphalt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen.


name: DCTI - Office des bâtiments - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs, à l'attention de M. Samuel Bourget,Selon document A1 du dossier d'appel d'offres, 1211 Genève 8, Suisse

title: PALAIS DE JUSTICE VIEILLE VILLE Transformation des bâtiments A-B-C-D-E

description: Le marché à adjuger concerne des prestations d’ingénierie en Chauffage - Ventilation - Sanitaire et MCR pour les phases 4.1 à 4.5 selon la norme SIA 108 pour la transformation des bâtiments A-B-C-D-E.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Transformation et renovation de l'ancien hôpital rue de la Dixence 10.— 1950 Sion, SUISSE.

description: La transformation et la rénovation du bâtiment de l'ancien hôpital pour accueillir la pouponnière et le conservatoire cantonal.

Service de l'édilité - section bâtiment

street: Rue de Lausanne 23


name: HFR Fribourg-Hôpital Cantonal, à l'attention de M. Robert Overney,Chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 426 88 45, Fax: +4126 4269 88 31, E-mail:

title: Appel d'offres pour la fourniture de deux accélérateurs linéaires d'électrons à usage médical

description: Fourniture de deux accélérateurs linéaires d'électrons à usage médical

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.


name: Spital Männedorf, Asylstrasse 10, 8708 Männedorf, Suisse, Téléphone: 044 / 922 22 11, Fax: 044 / 922 22 66

title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: Das Spital Männedorf beabsichtigt zwischen Sommer 2011 und Ende 2014 die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Behandlungstrakts in Etappen und unter Betriebsaufrechterhaltung. Neben 5 OP-Sälen werden Räume für die Intensiv- und die Notfall-Station sowie für die ZSVA und die Spital-Gastronomie realisiert. SKP 230 ELEKTROARBEITEN LOS 1 Total ca. CHF 0.55 Mio., bestehend aus: - SKP 1 Demontagen / Provisorien / Anpassungen - SKP 232 Starkstrom-Installationen - SKP 236 Schwachstrom-Installationen


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - secrétariat de l'office des bâtiments

title: Rénovation du CO de Budé - démolitions.

description: Travaux de démolitions dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Organisation du candidat pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

street: Chemin des Olliquettes 4


name: Stadt Chur, Informatik,à l'attention de Josua Ackermann, Gürtelstrasse 20, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 254 40 12, Fax: +41 81 254 58 11, E-mail:

title: Submission DATACENTER (Server, Speicher, SAN + Backup)

description: Das Projekt beinhaltet die Lieferung und Implementation einer redundanten Datacenter-Lösung verteilt auf zwei Rechenzenter. Die Datacenter-Lösung, bestehend aus Server, Storage, SAN, Desaster Recovery und Backup, soll eine optimale Integration in die Hyper-V-Plattform und die bestehende System Center Familie von Microsoft bieten.

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Université de Neuchâtel - assurance maladie collective perte de gain.

description: Assurance maladie collective perte de gain (contrats de travail de droit privé).

Kessler & CO SA, M. Luy Nguyen Tang

street: rue Pépinet 1, CP 6648


title: Universitätsspital Zürich, Nordtrakt 1, Sanierung Neonatologie

description: BKP 244-02 Lüftungs-/Klimaanlagen


name: Moelbert AG,Turbistr 9, 6280 Hochdorf, Suisse

title: N01/N02, 080200, VBS SO/AG, Verkehrsbeeinflussungssystem / Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der Anlagesteuerung für das Verkehrsbeeinflussungssystem (080003 EP LEBI und 080084 6S HÄWI)

description: Realisierung und Lieferung der Anlagensteuerung für das Verkehrsbeeinflussungssystem VBS SO/AG (6S HÄWI) und EP LEBI. Es müssen zwei analoge Systeme geliefert werden. Abschnitt VBS SO/AG (6S HÄWI) entspricht: N01 von ca. km 34 bis km 64, zugänglich über N01, sowie N02 von ca. km 37.5 bis 54.5 zugänglich über N02. Abschnitt EP LEBI entspricht: N01: von ca. km 81 bis km 93, zugänglich über N01. Die Anlagesteuerungen bestehen aus: VBS SO/AG (6S HÄWI): Das System ersetzt das aktuelle System N01 VBS 01. - Prozessleitebene, mit einem Kopfrechner und einem Koordinator, einem Datenpunkt-Integrationsrechner, sowie einem Verkehrsdatenrechner für die dynamische Geschwindigkeitsbeeinflussung sowie Gefahrensignalisation - Einzelsteuerebene: ca. 73 Querschnittsteuerungen für die Ansteuerung von Verkehrssignale und Sensoren - Integration in die Betriebsleitebene: übergeordnetes Leitsystem Solothurn, übergeordnetes Leitsystem Aargau sowie Schnittstellen zu Drittsysteme und Nachbarsysteme - Notsteuerung der Halbüberdeckung Zofingen - Die bestehende Steuerung der Halbüberdeckung Zofingen wird ins VBS SO/AG integriert EP LEBI (Erhaltungsplanung Lenzburg-Birrfeld): - Prozessleitebene, mit einem Kopfrechner und einem Koordinator, einem Datenpunkt-Integrationsrechner, sowie einem Verkehrsdatenrechner für die dynamische Geschwindigkeitsbeeinflussung sowie Gefahrensignalisation - Einzelsteuerebene: ca. 13 Querschnittsteuerungen für die Ansteuerung von Verkehrssignale und Sensoren - Integration in die Betriebsleitebene: übergeordnetes Leitsystem Aargau sowie Schnittstellen zu Drittsysteme und Nachbarsysteme - Notsteuerung der Halbüberdeckung Lenzburg - Die bestehende Steuerung der Halbüberdeckung Lenzburg wird ins EP LEBI integriert

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 40
- Investition:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- (a) Erfüllungsgrad der Anforderungen an die Prozessleitebene (Kopfrechner, Koordinator, Verkehrsdatenerfassungsrechner VDR, Datenpunkt-Integrationsrechner, Notsteuerung);: 25
- (b) Erfüllungsgrad der Anforderungen an die Einzelleitebene (Querschnittsteuerungen);: 15
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- (a) Projektorganigramm: sinnvolle Aufteilung der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und der Stellvertretungen;: 5
- (b) Qualifikation Schlüsselpersonal: Projektleiter, Bauleiter;: 10
ZK4: QM-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- (a) Inbetriebnahmekonzept inkl. Integration in Drittsysteme, bzw. Ablösekonzept;: 3
- (b) Risikobeurteilung mit den dazugehörigen Massnahmen;: 2
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Bewertungsnote 5. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Bewertungsnote 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt. verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
ZK1: PREIS;: 40
- Investition:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- (a) Erfüllungsgrad der Anforderungen an die Prozessleitebene (Kopfrechner, Koordinator, Verkehrsdatenerfassungsrechner VDR, Datenpunkt-Integrationsrechner, Notsteuerung);: 25
- (b) Erfüllungsgrad der Anforderungen an die Einzelleitebene (Querschnittsteuerungen);: 15
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- (a) Projektorganigramm: sinnvolle Aufteilung der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und der Stellvertretungen;: 5
- (b) Qualifikation Schlüsselpersonal: Projektleiter, Bauleiter;: 10
ZK4: QM-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- (a) Inbetriebnahmekonzept inkl. Integration in Drittsysteme, bzw. Ablösekonzept;: 3
- (b) Risikobeurteilung mit den dazugehörigen Massnahmen;: 2
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Bewertungsnote 5. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Bewertungsnote 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt. verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


description: Abbrucharbeiten Personenunterführung, Pfählungen, Baugrubenaushub Passerelle mit Liftturm

description: Erstellung Passerelle und Liftturm in Eisenbeton

title: AufZug Rorschach

description: Bauarbeiten in Zusammenhang mit Erstellung Lift

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Secrétariat des Fondations immobilières de droit public,23b rue Gourgas, case postale 12, 1211 Genève 8, Suisse

title: Petite-Boissière. Mandat d'ingénierie en chauffage et ventilation.

description: Voir dossier de candidature.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport, quant à sa nature et à son importance, avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

title: Hôpital des Enfants - bâtiment existant - étapes 2 et 3 Ouest et Est - 250.00 installations sanitaires.

description: Etapes 2 Aile Ouest et 3 Aile Est, travaux d'installations sanitaires, tuyauteries d'alimentation et d'évacuation et appareillages sanitaires. Le montant total est estimé à de 561 330,00 CHF TTC.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

street: rue David-Dufour 5, case postale 22


name: République et canton de Genève / DCTI - Direction des Investissements, des patrimoines et des Actifs.,CP 22, 1211 Genève, Suisse

title: HUG - Bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public

description: Construction d'un nouveau bâtiment hôspitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et un local techique en toiture. Le marché de cet appel d'offres est caracterisé par les travaux suivants: - Travaux préparatoires - Travaux spéciaux - Travaux de terrassements

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Spital STS AG,à l'attention de Geschäftsleitung, Krankenhausstrasse 12, 3604 Thun, Suisse, Téléphone: 033 226 26 26, Fax: 033 226 28 28, E-mail:

title: Beschaffung CT-Lösung für die gesamte Spital STS AG

description: Die Spital STS AG will im Jahr 2012 einen neu erbauten, interdisziplinären Notfall eröffnen und muss dafür neue Geräte beschaffen. Mit dieser Offerte sollen 2 neue CT-Systeme angeschafft und ein bestehendes CT nach Zweisimmen verschoben und dort in Betrieb genommen werden. Am Standort Thun wird für den neuen Notfall und die bestehende Radiologie je ein gleichwertiges neues grosses CT-System beschafft. Die Spital STS AG behält sich jedoch vor, die Anschaffung des zweiten neuen Systems für die bestehende Radiologie im Spital Thun sowie die Verschiebung des bestehenden Systems nach Zweisimmen als Option zu definieren. Diese Option kann, muss jedoch durch die Spital STS AG nicht eingelöst werden. Es ist zu beachten, dass bei einer allfälligen Einlösung dieser Option, die Systeme nicht zum gleichen Zeitpunkt geliefert werden können. Ein entsprechender Zeitplan würde nach dem Entscheid zur Einlösung der beschriebenen Option zur Verfügung gestellt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


title: 11139 - Concorso per le opere da falegname – finestre di legno occorrenti al nuovo stabile amministrativo 3 a Bellinzona.

description: Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi del Concordato intercanto-nale sugli appalti pubblici (CIAP) per le opere da falegname – finestre di legno occorrenti al nuovo stabile amministrativo 3 a Bellinzona. Oggetto della gara d’appalto. Opere da falegname – finestre di legno. Quantitativi principali. Finestre in legno edificio B: - mm 700 x 1850pz. 5 - mm 545 x 3415pz. 4 - mm 800 x 1830pz. 6 - mm 800 x 3020pz. 1 - mm 1980 x 1980pz. 20 - mm 13600 x 1980pz. 1 divisa in 3 campi

eligibilityCriteria: Iscrizione atti d’appalto. 1)Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta allo studio d’architettura Snozzi Groismann, via Franscini 2a, 6600 Locarno (fax. no 091 751 60 59) entro le ore 16.00 del giorno 28 novembre 2011 riportando il no. 11139.


title: DIAGNOSTIC TECHNIQUE DE DEUX BATIMENTS DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

description: Le présent marché a pour objet les études de diagnostic des deux bâtiments abritant les gares du téléphérique du Salève : la gare inférieure et la gare supérieure.

eligibilityCriteria: En cas de candidature groupée les candidats doivent se présenter sous la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements.


name: Ferrovie Federali Svizzere FFS, Immobili Development centro sud, à l'attention de Giovanni Realini,Piazza Stazione 1, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 051 227 63 99, Fax: 051 227 66 64, E-mail:

title: Lugano, Stazione FFS, Ristrutturazione "Edificio viaggiatori"

description: L’oggetto del presente appalto rappresenta la prima parte del progetto “Stazione & altro”, con la ristrutturazione dell’”edificio viaggiatori”. Questo intervento permetterà di creare i nuovi spazi adibiti ai servizi FFS aperti al pubblico, nuove superfici commerciali, centrali di polizia, uffici per strutture interne FFS e uffici da affittare a terzi. La ristrutturazione dell’edificio sarà completa, comprenderà il rinnovo di tutti gli spazi interni e l’adeguamento degli impianti tecnici e di sicurezza. I lavori interesseranno pure le strutture portanti, il tetto verrà completamente sostituito, come pure parte delle solette. Ponteggi di facciata e tetti provvisori Quantitativi principali: Superficie ponteggi di facciata ca. 4’500 m2 Superficie tetto provvisorio edificio ca. 2’500 m2

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.


name: Wasserverbund Region Bern AG Lindenauweg 10, Postfach 8825, 3001 Bern

title: Pumpwerk Schönau Erneuerung, Tiefbauarbeiten

description: Tiefbauarbeiten für Trinkwasser-, Elektro- und Kanalisationsleitungen. Abbruch Belagsflächen inkl. Abtrag best. Kofferung. Erstellen neuer Platzaufbau mit Kofferung und Schwarzbelag.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:: 60
Fachliche Kompetenz:: 20
Bauprogramm:: 20
Preis:: 60
Fachliche Kompetenz:: 20
Bauprogramm:: 20


name: Regio Energie Solothurn,à l'attention de Stefan Schluep, Rötistrasse 17, 4502 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 624 94 94, Fax: 032 626 99 65, E-mail:

title: Fernwärme Zuchwil Solothurn Tiefbauarbeiten für erdverlegte Fernwärmerohre und Stadt Solothurn für Kanalisation

description: Submission Nr. 1( Fernwärme ) Baulos 42 Solothurn Westbahnhof Hauptverteilung ca 1185 Tm , Grabenaushub 3000 m 3 Feinverteilun ca 240 Tm,Grabenaushub 400 m 3 ( Option ) 12 Hausanschlüsse Grabenaushub 225 m 3 ( Option ) Submission Nr .2 ( Fernwärme ) Baulos 43 Solothurn Nord Feinverteilung ca 695 Tm, Grabenaushub 1120 m3 3 Hausanschlüsse Grabenaushub 245 m3 Submission Nr 3 ( Kanalisation ) Kanalisation Wengistrasse : Auftraggeber Stadt Solothurn Aushub 1650 m 3 , Spriessung 1500 m 2 , Abbruch Natursteinkanal 190 m Betonrohre DN 800 181 m , Betonrohre DN 1000 40 m , Schächte 10 Stk , Belag 210 t

eligibilityCriteria: 22.11.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Submission Nr. 1 und Nr. 2:
1 Angebotspreis: 50
2 Referenzprojekte: 40
3 Schlüsselpersonen: 10
Submission Nr. 3:
1 Angebotspreis: 70
2 Referenzprojekte: 20
3Terminprogramm: 10
Submission Nr. 1 und Nr. 2:
1 Angebotspreis: 50
2 Referenzprojekte: 40
3 Schlüsselpersonen: 10
Submission Nr. 3:
1 Angebotspreis: 70
2 Referenzprojekte: 20
3Terminprogramm: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Umbau Direktionsgebäude der Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel, BKP 230 Elektroanlagen

description: Erneuerung der Gebäudeverteilung, teilw. Sanierung der bestehenden Leitungsführung. Eingangsbereich und Korridore des Erdgeschosses und den oberen Geschossen werden mittels LED und Pendelleuchten erneuert.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Batiplus SA,Route de Lavaux 103, 1095 Lutry, Suisse

name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny,La Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/691.53.61, Fax: 021/691.53.66, E-mail:

title: Bâtiment Geopolis - Facultés GSE & SSP

description: Bâtiment Geopolis - Mobilier - Chaises de conférence

eligibilityCriteria: conformément aux critères cités dans les documents


title: MP 2011 06 113_Bornes embarquées

description: Le présent marché concerne un système d’affichage d’information aux voyageurs par écrans TFT permettant de faciliter les déplacements de nos clients réguliers et occasionnels.

Service des approvisionnements

street: Chemin du Closel 15

MG Industrieelektronik GmbH

street: Nobelstraße 7


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Projets région Centre, ingénierie et travaux,

title: Construction du centre d’exploitation Centre.

description: La construction du centre d’exploitation (BZ). Centre consiste à construire un nouveau bâtiment technique à Olten. La régulation des trains, la télécommande des enclenchements et l’information à la clientèle intervient depuis le poste de commandement du BZ Centre pour le Plateau suisse et les accès aux axes NLFA du Saint-Gothard et du Lötschberg.Le bâtiment se compose d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de quatre étages et de structures techniques sur le toit.Le rez-de-chaussée du BZ Centre est d’environ 15 800 m². Le volume du bâtiment est d’environ 75 800 m³. Au rez-de-chaussée, le bâtiment mesure env. 72 m x 37 m et sa hauteur jusqu’à la bordure du toit est d’env. 23 m. Avec les structures techniques, sa hauteur totale est d’env. 27 m.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Tannwaldstrasse 2; Postfach 1701


name: Pool Ailes, Bureau GAU - Groupe Architectes Uni - Brunn + Butty architectes,CP22, 1211 Genève 8, Suisse

description: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS "Bâtiment Central" dans le parc des Bastions, "Bâtiment Jura" (ancien Museum d'Histoire naturelle), "Bâtiment Philosophes" (ancienne école de Chimie) situé au bld des Philosophes. Ces constructions sont destinées à regrouper les locaux de la Faculté des Lettres et Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements.


title: PZAG Sanierung Parkhaus Hohe Promenade Zürich - Parking Los 50

description: Ersetzen der Schrankenanlage, Kassen und Einbau eines Parkleitsystems

eligibilityCriteria: 01.04.2011 Kosten: Keine


title: BATlab.— Bâtiment des laboratoires des HUG 006,— Travaux de l'entreprise de maçonnerie.

description: Construction d'un bâtiment de laboratoires.2 sous-sols 1 rez-de-chaussée 9 niveaux supérieurs.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualité de l'offre:
Organisation du candidat pour satisfaire les exigences du client:

Service bâtiments et technique

street: 78 avenue de la Roseraie

Maulini SA

street: Case postale 174


title: BKP 225; Spezielle Dichtungen und Dämmungen

description: Die SBB AG beabsichtigt den Hauptbahnhof bis Mitte 2014 mit einem neuen, unterirdischen Durchgangsbahnhof zu er- weitern. Das Bauwerk umfasst vier Gleisanlagen mit je einer Länge von 420 m und 4 Ebenen. Im Zusammenhang mit dem Bau der Durchmesserlinie wer- den im Abschnitt 2, Bahnhof Löwenstrasse die speziellen Dichtungen und Dämmungen gemäss dem Leistungsver- zeichnis und Plänen angebracht. Brandschutzplatten: ca. 8100 m2 Foamglasplatten: ca 8900 m2

eligibilityCriteria: Selon documentation d’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der der folgenden Subkriterien beurteilt::
1. Zweckmässiger und termingerechter Ablauf der Leistungserbringung sowie Darlegung des zur Verfügung stehenden Personal als Gewähr für die Einhaltung der Termine.:
(Mindestwert: 3.0,: 40
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Bestätigung Einhaltung des Terminprogramms:
2. Qualifikation und Verfügbarkeit des vorgesehenen Schlüsselpersonals:
(Mindestwert: keiner,: 40
Nachweis::
- Referenzen über 2 vergleichbare Objekte und Logistikleistungen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen und Angaben über deren Verfügbarkeit.:
- Projektleiter:
- Stv. Projektleiter:
- Vorarbeiter vor Ort:
3.Ausreichende Qualität / Spezifikation der angebotenen Produkte und Dienstleistungen:
(Mindestwert: keiner,: 20
Nachweis::
- Die VKF – Zulassung des Kanals als „nur“ dreiseitig abgeschlossenes System:
- Der Anschluss bzw. die Dichtigkeit der Seitenwände an die Betondecke (Detailausbildung):
- Aufnahme der Ausdehnungstoleranzen von Stahl und Brandschutzplatten/ Befestigung an Stahlkonstruktion:
- Art der Montage: Montage vor Ort bzw. Vorfertigung im Werk:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der der folgenden Subkriterien beurteilt::
1. Zweckmässiger und termingerechter Ablauf der Leistungserbringung sowie Darlegung des zur Verfügung stehenden Personal als Gewähr für die Einhaltung der Termine.:
(Mindestwert: 3.0,: 40
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Bestätigung Einhaltung des Terminprogramms:
2. Qualifikation und Verfügbarkeit des vorgesehenen Schlüsselpersonals:
(Mindestwert: keiner,: 40
Nachweis::
- Referenzen über 2 vergleichbare Objekte und Logistikleistungen der letzten 5 Jahre der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen und Angaben über deren Verfügbarkeit.:
- Projektleiter:
- Stv. Projektleiter:
- Vorarbeiter vor Ort:
3.Ausreichende Qualität / Spezifikation der angebotenen Produkte und Dienstleistungen:
(Mindestwert: keiner,: 20
Nachweis::
- Die VKF – Zulassung des Kanals als „nur“ dreiseitig abgeschlossenes System:
- Der Anschluss bzw. die Dichtigkeit der Seitenwände an die Betondecke (Detailausbildung):
- Aufnahme der Ausdehnungstoleranzen von Stahl und Brandschutzplatten/ Befestigung an Stahlkonstruktion:
- Art der Montage: Montage vor Ort bzw. Vorfertigung im Werk:


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: MEG - agrandissement du musée d'ethnographie de Genève.

description: Estimation: 303 000 CHF.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Universitätsspital Zürich, Nordtrakt 2, Geschoss C, Umbau OP-Bereich

description: BKP 235-01 Audiovisuelle Anlagen


title: Public finance management (PFM) reform backstopping mandate, with a focus on budget support and programmatic approaches to PFM reform.

description: Purpose: The partner is expected to provide SECO's macroeconomic support division operational and conceptual backstopping expertise in the public finance management domain, with a focus on budget support related activities and programmatic approaches to PFM reform. This includes poverty reduction strategies, and international dialogues on public sector reform and programmatic support. The expertise will be delivered upon demand.Tasks:— provide technical know-how in the PFM area with a particular emphasis on budget support and programmatic approaches to PFM reform. This includes poverty reduction strategies, and international dialogues on public sector reform and programmatic support, also at the sub-national level,— provide comments on project concepts and proposals,— support SECO with the supervision of projects implemented by other agencies. This can include distance support, but also dispatching experts to SECO's partner countries for joint assessment missions,— support SECO's policy dialogue in partner countries by assisting in drafting key messages and providing country-tailored technical advise,— enhance SECO's participation in international policy discussions and standard set-ting dialogues, such as the OECD-DAC,— organize trainings (SECO in-house, in priority countries) and peer learning seminars for delegations from partner countries coming to Switzerland,— maintain a network of PFM experts with a budget support and programmatic reform design focus, with adequate representation of Swiss experts,— assist SECO in preparing publications and contribute to internal and external pa-pers upon request.Indicative workload: on average 4 working days per month. Indicative annual work plans will be developed and adapted according to the needs.The external partner will provide the assistance based on annual work plans, but also flexibly upon demand. The annual work plans are based on SECO's "moments forts". In addition, new tasks may be considered when needs arise. This may for instance be the case if partners within a project are requesting technical expertise on short notice for a project supervision mission.

Macroeconomic Support Unit (WEMU)

street: Holzikofenweg 36


title: Assainissement de 2 carrefours, places pour bus, parking.

description: Réalisation de travaux de canalisations et réseaux divers, réalisation de 2 forages dirigés, travaux d'infrastructure routière, pose de bordures, pose de revêtement en pavés, rabotage et pose de revêtement bitumineux, travaux de sciage de béton. Travaux de béton armé.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Personnel, formation et expérience:
Environnement, développement durable, démarche qualité:
Référence d'entreprise en travaux similaires:

Municipalité de Concise

street: En Chenaux 6 / case postale 102


name: Zurbrügg,Obere Bahnhofstrasse 30A, 3714 Frutigen, Suisse

name: Bureau d'Ingénieurs SABERT,Les Chavalets, 1659 Rougemont, Suisse, Téléphone: 026/660.34.34, Fax: 026/660.65.16, E-mail:

title: Rénovation des accès aux alpages de l'Etivaz (électromécanique)


name: 3B Architekten AG,à l'attention de Franz Bamert, Sandrainstrasse 3B, 3007 Bern, Suisse

title: Sanierung und Erweiterung der Heilpädagogischen Tagesschule Biel

description: Gesamtsanierung und Erweiterung in Etappen. Den genauen Aufgabenbeschrieben finden sie auf simap.ch.


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Sicherheit VBS im Raum Bern und SD PKI RA Bern und Thun.

description: Avec le présent appel d'offres, Armasuisse veut adjuger à un soumissionnaire des prestations de rondes, de service de la loge et d'organes d'enregistrement. Le donneur d'ordre est la Base logistique de l'armée (BLA). Le donneur d'ordre n'est pas en mesure de couvrir intégralement avec son propre personnel les besoins de rondes de contrôle, d'ouverture et de fermeture pendant la nuit, en fin de semaine et les jours fériés. De plus, les services de la loge ne peuvent pas être fournis intégralement par le propre personnel sur certains sites administratifs dans la région de Berne ainsi qu'à la caserne de Berne; des insuffisances de capacités existent en outre en cas de maladie et pendant les périodes de vacances. L'exploitation de la Swiss Defense Public Key Infrastructure (SD PKI) et des organes d'enregistrement (RA) sur certains sites administratifs à Berne et à Thoune n'est pas non plus intégralement possible avec le propre personnel. Le soumissionnaire sera chargé de mettre à disposition le personnel nécessaire pour la fourniture des prestations décrites dans les profils, en permanence pendant les temps d'intervention prescrits, de telle manière que les prestations de garde, les services de la loge et l'exploitation des organes d'enregistrement de la SD PKI puissent être fournis intégralement.

street: Wankdorfstraße 2

Protectas SA

street: Steigerhubelstrasse 3


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Projet (1027) 606 eLynx Tool AFD.

street: Fellerstrasse 21


title: Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK), Bürogebäude RB, Lüftungsanlagen BKP 244

description: - Massen und Projektumfang Zuluft/Abluftmonoblock mit PWT 1 Stk.; Luftmenge5000 m3/h; Nacherhitzer Zonen 4 Stk.; Verzinktes Kanalnetz ca. 850 m2; Eingelegte Lüftungsrohre in den Büros mit dem System Kiefer Concretcool oder gleichwertiges (innenberipptes Kühlrohr DN60) ca. 520 m; Thermische Isolation 25 mm ca. 470 m2; El 60 Isolation in den Schächten ca. 417 m2;


name: Bruker Daltonics GmbH,Industriestrasse 26, 8117 Fällanden, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: MALDI mass spectrometer for high accuracy and high resolution MS and MS/MS analysis using a high-speed laser and comprehensive database for biotyping

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Planification directrice localisée et mise en oeuvre des grands projets (PDLGP)

title: Assistance conduite interfaces CEVA.

description: La description détaillée des tâches figure dans le cahier des charges "Interfaces CEVA", mission d'assistance à maitrise d'ouvrage - structuration, coordination et management de projets - mai 2011.

street: 5 rue David Dufour, CP 224

Algoé Consultants

street: 9 bis route de Champagne

countryName: FR


name: Direction des systèmes d'information et de communication, à l'attention de Saverio Liberto,25 rue du Stand, 1204 Genève, Suisse

title: Acquisition et maintenance de logiciels McAfee

description: Le présent marché porte sur l'acquisition et la maintenance de logiciels McAfee. Le choix des logiciels McAfee est lié à des contraintes de compatibilité et de redondance avec l’existant, de partage des outils de gestion et de supervision, de disponibilité des connaissances et de personnel technique qualifié.Le montant estimatif du marché s'élève à CHF 85'000.- hors TVA.

eligibilityCriteria: Ne sont prises en considération que les offres accompagnées des documents suivants : a) attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations; b) attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : 1° soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, 2° soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accident et d’allocations familiales; c) attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; d) déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le principe de l’égalité entre femmes et hommes.


name: État de Vaud, DSE / SESA, division de l’Économie hydraulique (EH)

title: Entreprise de correction fluviale de l'Arbogne, lot 3 - ponts.

description: Construction de 5 ponts sur le canal de dérivation des crues de l'Arbogne. Montant estimé selon avant-projet: env CHF 1 500 000.

street: Rue du Valentin 10


description: Fenêtres extérieures.Variante 1: bois; variante 2: bois-métal; variante 3: PVC; variante 4: PVC-métal.

description: Portes extérieures en bois.

title: Le Casino de Vallorbe - projet de réhabilitation.

description: Projet de rénovation du bâtiment "Le Casino" de Vallorbe.Rénovation intérieure et extérieure, YC transformation structurelle. Bâtiment comprenant un bistrot-restaurant, une salle de spectacle, salle de réunion et salle des sociétés.

J.-B Ferrari Architectes & Associés SA

street: place du Pont 2


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: Das Spital Männedorf beabsichtigt zwischen Sommer 2011 und Ende 2014 die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Behandlungstrakts in Etappen und unter Betriebsaufrechterhaltung. Neben 5 OP-Sälen werden Räume für die Intensiv- und die Notfall-Station sowie für die ZSVA und die Spital-Gastronomie realisiert. SKP 272 METALLBAUARBEITEN Total ca. CHF 0.7 Mio. bestehend aus - SKP 272.0 Innentüren und Abschlüsse aus Metall

eligibilityCriteria: 23.12.2011 Kosten: Keine


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Stein, Ersatz Brücke Dürrenbach

description: Rückbau der bestehenden Brücke. Brückenneubau inkl. Werkleitungen, Hinterfüllung, Flügelmauern, Abdichtung, Brückenbelag, Strassen- und Geländeanpassungen sowie Leitschranken. Hauptkubaturen: - Rückbau Stahlbeton 150 m3 - Aushub 250 m3 - liefern und versetzen Kalksteine 130 t - Mikropfähle 160 m - Bituminöse Abdichtung 110 m2 - Abschlüsse 100 m - Gussasphalt 10 t - Walzasphalt 150 t - Schalung 500 m2 - Bewehrung 15 t - Beton 150 m3 - Leitschranke 20 m


name: Service ingénierie biomédicale et achats

title: Acquisition de 14 appareils d'hémodialyse.

description: Se reporter au chap. 20 de l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Performances médicales, ergonomie, sécurité d'utilisation:
Coût d'acquisition:
Coûts d'exploitation:
Performances techniques, qualité du SAV et consommables:

street: Chemin du Crêt 2


name: Services Industriels de Genève - SP/ Bâtiments et Sites, à l'attention de Alaa' Steitieh,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 85 26, Fax: 022 420 97 95, E-mail:

title: Etude de la protection solaire extérieure et des intempéries

description: Prestations de Pool de Mandataires composé de l'ingénieur façadier, ingénieur en enérgie du bâtiment, architecte, et autre ingénieur spécialiste, pour mener les études préalables, détaillées, appel d'offres, et suivi de la réalisation.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Etuves 15 - Grenus 2 - Rénovation d'immeubles locatifs (968P1)

description: Travaux d'installations sanitaires Estimation . CHF 290'300.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: FHNW HGK, BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Umbau vom ehemaligen Dreispitz Freilager in ein Atelier- und Werkstattgebäude. Rückbau in Rohbauzustand. Neue Erschliessung und Raumstruktur. Ausführung in Minergie Eco. Lüftungsanlage für das Untergeschoss und innenliegenden Kernzonen (total 3 Stück) zwischen 2'000 – 4'500 m3/h.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 40
Schlüsselpersonal Projektleiter: 30
Schlüsselpersonal Montageleiter: 30
Angebotspreis: 40
Schlüsselpersonal Projektleiter: 30
Schlüsselpersonal Montageleiter: 30


title: Hinwil, A53 Kreisel Betzholz

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen: Belag fräsen: 7'200 m2 Belag AC EME 22 C1: 1'150 t Belag AC MR8: 550 t

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Strassen- und Tiefbauunternehmung


name: Stadt Zürich Geomatik + Vermessung,à l'attention de Marianne Kern, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 412 42 56, Fax: +41 44 221 04 19, E-mail:

title: Farbdigitaldrucksystem

description: Miete und Wartung eines Farbdigitaldrucksystems, Leistung 60 - 70 A4-Seiten/Min.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Construction du parking de l'OMC de 400 places - Travaux d'installations et de câblage électriques

description: Soumission pour la réalisation des canalisations électriques pour un parking souterrain, d'environ 400 places, sur 4 niveaux, incluant : - Le provisoire de chantier - L' alimentation principale - Les liaisons aux tableaux principaux et secondaires - Les alimentations des diverses techniques présentes tel que CVS, téléphonie, détection incendie, etc. - Les canalisations, la pose et le raccordement de l'éclairage - Les canalisations domotiques pour l'éclairage - Les canalisations (tubes et câbles) pour la sécurité.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse

title: Erneuerung Reudlen - Ende Flugplatz Reudlen

description: BE

eligibilityCriteria: 10.06.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis 100%:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
- Angebotspreis 100%:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Patrick Vallat - Vallat Partenaires SA - Bureau de conseils en marchés publics et en management de projets,Rue des Tuillières 1, 1196 Gland, Suisse

description: Mandat d'ingénieur spécialisé en chauffage-ventilation +MCR

description: Mandat d'ingénieur spécialisé en sanitaire

description: Mandat d'ingénieur spécialisé en électricité

title: Rénovation et agrandissement de l’ancienne école de médecine

description: Le marché comporte 3 mandats (3 lots), à savoir 1) mandat d'ingénieur en chauffage-ventilation, 2) mandat d'ingénieur en sanitaire et 3) mandat d'ingénieur en électricité. Chaque mandat concerne les prestations 4.41 à 4.53 (4.61 = option) selon SIA 108. Le montant total des travaux est d'environ 21,259 millions selon CFC 1 à 4, hors TVA et hors honoraires. Les mandats sont attribués sous réserve de l'obtention du crédit.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de bureaux soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Comme l´appel d´offres est soumis à l´OMC, les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un pays offrant la réciprocité aux soumissionnaires suisses en matière d'accès aux marchés publics, peuvent participer.


name: Kantonsspital Aarau, Projektleitung KSA Haus 1 Mitte

title: Kantonsspital Aarau, Asbestsanierung Haus 1

description: Die Sanierung asbesthaltiger Bauteile erfolgt im Rahmen einer Gesamt-Schadstoffsanierung bei laufendem Spitalbetrieb. Die Sanierungsleistungen wurden vom Umweltbüro Carbotech AG, Basel, geplant und werden in allen Ausführungsphasen durch die Fachbauleitung der Carbotech AG, Basel, überwacht und abgenommen.

eligibilityCriteria: Begehung: Obligatorische Teilnahme an der Begehung vom Mittwoch, 20. April 2011, 9:00 Uhr mit dem Fachplaner. Eine Nichteilnahme hat den Ausschluss von der Submission zur Folge.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - (1) 40% Preis::
Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält 10 Punkte, Angebote ab 250% über dem günstigsten werden mit 0 Punkten notiert, dazwischen lineare Interpolation.:
- (2) 40% Kompetenz und Erfahrung der vorgesehenen Schlüsselpersonen::
Projektleiter (1/3), Vorarbeiter Baustelle (2/3), gewertet werden: Anzahl Jahre Tätigkeit in entsprechender Funktion, Referenzobjekte (Einhaltung der Kosten, Zwischen- und Gesamtterminvorgaben, Qualität der Ausführung, Zuverlässigkeit und Kommunikation, Fachkompetenz). Die Wertung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel von je 6 Benotungen mal dem Bruchanteil der Wertung (1/3 bzw. 2/3).:
Pro Referenzobjekt sind zwingend zwei Auskunftspersonen anzugeben (für den Fall Krankheit, Urlaub etc.):
- (3) 20% Auftragsverständnis (Qualität des Angebots)::
Technischer Bericht, Personaleinsatz, Gesamtarbeitsstunden, einzusetzende Geräte/Maschinen, Terminprogramm, Kommentar zu den Projektrisiken, PQM-Konzept. Auch hier ergibt sich die Wertung aus dem arithmetischen Mittel der Benotung der 6 genannten Teilaspekte.:
Hinweis: Alle Noten werden auf eine Dezimalstelle gerundet.:
- (1) 40% Preis::
Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält 10 Punkte, Angebote ab 250% über dem günstigsten werden mit 0 Punkten notiert, dazwischen lineare Interpolation.:
- (2) 40% Kompetenz und Erfahrung der vorgesehenen Schlüsselpersonen::
Projektleiter (1/3), Vorarbeiter Baustelle (2/3), gewertet werden: Anzahl Jahre Tätigkeit in entsprechender Funktion, Referenzobjekte (Einhaltung der Kosten, Zwischen- und Gesamtterminvorgaben, Qualität der Ausführung, Zuverlässigkeit und Kommunikation, Fachkompetenz). Die Wertung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel von je 6 Benotungen mal dem Bruchanteil der Wertung (1/3 bzw. 2/3).:
Pro Referenzobjekt sind zwingend zwei Auskunftspersonen anzugeben (für den Fall Krankheit, Urlaub etc.):
- (3) 20% Auftragsverständnis (Qualität des Angebots)::
Technischer Bericht, Personaleinsatz, Gesamtarbeitsstunden, einzusetzende Geräte/Maschinen, Terminprogramm, Kommentar zu den Projektrisiken, PQM-Konzept. Auch hier ergibt sich die Wertung aus dem arithmetischen Mittel der Benotung der 6 genannten Teilaspekte.:
Hinweis: Alle Noten werden auf eine Dezimalstelle gerundet.:


title: Oberwangen, Abwassererschliessung Reinhardern

description: Bauarbeiten (Hauptkubaturen) - Leitungsbau im Feld 320 m (Tiefe 1,50 – 2,50) - Kontrollschächte 6 St.

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garntiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Office des bâtiments,Selon dossier d'appel d'offres k2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Rénovation du CO de Budé - Peinture intérieure

description: Travaux de peinture intérieure dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Commune de Bulle, Département technique, M. Jean Hohl, à l'attention de Vincent Accarisi,Grand'Rue 7, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 18 40, Fax: +4126 919 18 49, E-mail:

title: Foyer de Bouleyres, Travaux de l'entreprise de maçonnerie, CFC 211

description: Création d'une cuisine de production et réaménagement partiel du rez-de-chaussée

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte

description: Tunnels Wiggen, Oberer et Unterer Schächli, Wolhusen - petits ouvrages dans les tranchées d’accès des tunnels - autres petits ouvrages dans un périmètre allant du km 48,650 au km 49,850.

description: Tunnels Wilzigen, Entlestalden - petits ouvrages dans les tranchées d’accès des tunnels - autres petits ouvrages dans un périmètre allant du km 67,300 au km 68,650.

title: Rénovation des tunnels d’Entlebuch.

description: Remise en état des tunnels: remise en état de la voûte, renouvellement de la superstructure, nouvelles installations de câbles, abaissement de la voie, abaissement du radier avec reprise en sous-œuvre partielle des culées y c. adaptation (rampes) des tranchées d’accès - Tunnel Wiggen, WIG, 48,708 km – 48,748, 40 m - tunnel Wilzigen, WIL, 67,343 km – 67,593, 250 m - Tunnel Entlestalden, ENT, 68,575 km – 68,633, 58 m - Tunnel Oberer Schächli, OSC, 69,406 km – 69,450, 44 m - Tunnel Unterer Schächli, USC, 69,504 km – 69,600, 96 m - tunnel Wolhusen, WOL, 73,629 km – 73,779, 150 m remise en état de divers ouvrages de génie civil ("petits ouvrages"): remise en état d’ouvrages de maçonnerie, nettoyage et consolidation des talus, remplacement des aqueducs, réparations en béton, etc.— portails des tunnels cités ci-dessus - murs en aile dans les tranchées d’accès des tunnels cités ci-dessus - aqueducs (drainage des talus) - aqueducs - ouvrages de soutènement - ouvrages de protection (chutes de pierre).Principales quantités (valeurs indicatives): les travaux sont mis en concours dans 2 lots:— lot LWSW (tunnels Wiggen, Oberer et Unterer Schächli, Wolhusen et autres),— lot LWE (tunnels Wilzigen, Entlestalden et autres).Le premier nombre indiqué correspond au lot LWSW, le deuxième au lot LWE:— quantité de déblai y c. chutes de pierres: 4 500/4 000 m3,— rénovation du radier: 425/520 m,— systèmes d’évacuation des eaux: 1 350/610 m,— drainages: 400/160 m,— blocs pour conduite de câbles: 100/370 m,— nettoyage par hydrodémolition: 1 750/1 350 m2,— coffrages en béton projeté: 800/1 300 m2,— réparations des ouvrages de maçonnerie (assainissement des joints, plombs ...): 250/150 m2,— consolidation du rocher avec filets: 550/320 m2.

street: Zentralstraße 1, Postfach 4267


name: Atelier Volet SA,Rte Industrielle 1, 1806 St-Légier, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 30, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

description: CFC 222-224 Ferblanterie/couverture

description: CFC 214.1 Charpente bois

title: La RAMA - Centre de formation

description: Réfection et aménagement de l'ancien bâtiment du centre de formation

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au Registre du commerce


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Martin Reber, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: PHZH Pädagogische Hochschule Zürich, PHZH Campus, Projekt 27372

description: Der Auftrag behinhaltet den Umzug einschliesslich der allfälligen Vor-und Nacharbeiten der Pädagogischen Hochschule Zürich von 30 Liegenschaften innerhalb der Stadt Zürich in den neuen Campus an der Lagerstrasse (Sihlpost). Das Umzugsgut umfasst Bürarbeitsplätze, Studierendenarbeitsplätze, Unterrichtsmobiliar, Mediotheken, Archiven, Werkstätten, Sammlungen, Gefahrengut und Lagereinrichtungen mit einem maximalen Umzugsvolumen von 13'500 m3 mit einer arbeitstäglichen Umzugsleistung von maximal 500 m3.

eligibilityCriteria: 1. Stufe Teilnahmeantrag 2. Stufe Angebotseingabe auf Einladung

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Bauabteilung,à l'attention de Regula Kocher-Balmer, Beundengasse 1, 3250 Lyss, Suisse, Téléphone: 032 387 03 10, Fax: 032 387 03 20, E-mail:

title: 24 Heizungsanlagen

description: Sanierung Schulanlage Kirchenfeld

eligibilityCriteria: Gemäss Vorgaben

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:
aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: TAFF TOOL AG,Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach, Suisse

title: Hand- Elektro- Zerspannwerkzeuge und Messtechnik

description: Contrat-cadre d'une durée de 6 ans portant sur la livraison, pour la BLA, de types définis de machines manuelles et électriques d'usinage et d'appareils techniques de mesure.

eligibilityCriteria: 11.03.2011 Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01a/N01 UPN. Ferney-Coppet, BAMO/DGT.

description: Le tronçon de l'autoroute N01 a été mis en service entre Genève-Lac et Coppet en 1964 et entre l’échangeur du Vengeron et Genève-Aéroport en 1986. à ce jour, à part le tronçon Genève-Lac – Vengeron aucun assainissement global n'a été effectué sur l'ensemble de ce tronçon.Les travaux d’assainissement du tronçon de la route nationale sont prévus en 2016/2017.Actuellement le canton de Genève établit le projet définitif de "La route des Nations", projet qui conditionne le réaménagement de la jonction de Ferney. Pour cette dernière, c’est l’OFROU qui doit établir le projet définitif. La réalisation des travaux est prévue en 2015/2017. Les travaux dans le Péri-NS de la route nationale seront réalisés par l’OFROU.Les objets de ce mandat sont le bureau d’appui au maître de l’ouvrage (BAMO), la direction générale des travaux du projet et la garantie de la coordination générale avec le projet de réaménagement de la jonction de Ferney ainsi que le projet de "La routes des Nations" du Canton de Genève.

street: Place de la Gare 7

CSD

street: Chemin de Montelly 78


name: Brauchli SA,Av. de Morges 35, 1000 Lausanne, Suisse

name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny,La Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/691.53.61, Fax: 021/691.53.66, E-mail:

title: Bâtiment Géopolis - Pompe à chaleur

description: Installation pompe à chaleur

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres


name: Visana Services SA,Rue Mauborget 2 / CP, 1003 Lausanne, Suisse

name: Kessler & CO SA, à l'attention de Gilles Favre et Régis Arber,Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel, Suisse

description: Assurances LAA et complémentaire à la LAA Appel d'offres

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Alpiq Intec Romandie SA,56, route du Nant-d'Avril, 1214 Vernier, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Vélodrome 2 (1015TI) Sanitaires


name: Itten+Brechbühl AG z.Hd. B. Stöckli,à l'attention de Beat Stöckli, Nordring 4A, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 031 / 340 81 84, Fax: 031 / 340 81 12, E-mail:

title: Sanitäre Anlagen

description: Allgemeine Sanitärapparate Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate Sanitärleitungen Dämmungen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz / Kapazität / Referenzen: 30
Preis: 70
Fachkompetenz / Kapazität / Referenzen: 30


title: Salouf Belagsarbeiten

description: Belag fräsen 4'800 m2; HMT Ersatz/Profilverbesserungen 130 t; Hocheinbau 450 t; Deckbelag 300 t


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Conseils géologiques, accompagnement technique des phases de projet 21 CE à 52 exécution.

awardCriteriaDetails:
C1. Prix:
- Montant de l'offre:
- Plausibilité de la tarification et de la répartition des heures entre catégories d'honoraires dans l'optique de la tâche à accomplir:
C2. Analyse des taches et proposition de procedure:
- Qualité et exhaustivité de l'analyse du mandat et du projet:
- Organigramme du soumissionnaire en rapport avec le projet:
C3. Competences et references du soumissionnaire:
- Références des personnes clés:
- Références de l'entreprise:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

SC+P Sieber Cassina + Partner AG

street: Langstrasse 149


name: Einkauf,à l'attention de Reto Krebs, Grimselstrasse 19, 3862 Innertkirchen, Suisse, Téléphone: 033 982 20 11, Fax: 033 982 20 05, E-mail:

title: Retrofit KW Grimsel 2 - Statische Erregung

description: Lieferung, Montage und IBS der statischen Erregung

eligibilityCriteria: Teilnahme an der obligatorischen Begehung vom 15. Juni 2011. Die Anmeldung zur Begehung muss schriftlich bis am 10. Juni 2011 bei der Beschaffungsstelle wie in Teil 0 der Ausschreibungsunterlagen beschrieben, erfolgen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 40
Technische Lösung: 40
Qualität des Angebots, Terminplan: 20
Angebotspreis: 40
Technische Lösung: 40
Qualität des Angebots, Terminplan: 20


title: CFC 271, 285.1 - plâtrerie / peinture.

title: CFC 258 - cuisines ménagères (agencement et équipement).

title: CFC 271, 285.1 - plâtrerie / peinture.

title: CFC 281.0 - travaux de chape.

title: CFC 273.0, 273.2 - portes et vitrages intérieurs en bois.

title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier.

DAR Architectes SA

street: 9c chemin du Croset - CP 126

Michel Cona SA

street: 49 rue des Pâquis

AFG Küchenvertrieb (Schweiz) AG

street: Rue Jacques Dalphin 12

Balzan-IMMER SA

street: rte de Genève 15

Norba SA

street: Rte de Lausanne 46


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Réalisation des tâches d’uniformisation des plans d’enregistrement du DFAE.

title: (1152) 201 prestation de soutien GEVER office DFAE.

Rexult AG

street: Kramburgstrasse 10


title: Neubau Alterszentrum am Bach, Wandbekleidungen aus Holz- und Holzwerkstoffen

description: Verkleidung der Steigzonen in den Korridoren in Kombination mit 2-flügligen Eingangstüren der Bewohnerzimmer. Mehrheitlich Brandschutzkonstruktionen Ei30.


name: Stadt Nidau, Abteilung Bildung Kultur und Sport,à l'attention de Martin Zesiger, Schulgasse 2, CP 240, 2560 Nidau, Suisse, Téléphone: 032 332 94 31

description: Ersatzbeschaffung von ergonomischen Schultischen, Rollgestellen und Lehrermobiliar.

title: Ersatzbeschaffung Schulmobiliar

description: Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar für 15 Klassen der Primarstufe: ergonomische Schultische, Rollgestelle und Lehrermobiliar (ergonomischer Arbeitstisch, Bürostuhl, Rollkorpus).

eligibilityCriteria: 19.10.2011 Kosten: Keine


name: CH. SCHAUB SA,114, Route de Thonon, 1222 Vésenaz, Suisse

name: Ingénieurs-Conseils Sherler SA, à l'attention de Roland Varone,Ch. du Champ d'Anier 19, 1211 Genève 19, Suisse, E-mail:

title: AIG - Modernisation cabine BT27 - Sat 40 - Tableaux électriques

description: Rénovation de la cabine basse tension n°27 située dans le sous-sol du satellite 40. Remplacement des tableaux et/ou cellules électrique. Cette cabine est située dans la zone réservée de l'AIG. Obligation d'obtension d'un laissez-passer AIG pour y accéder.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 11033 - Concorso per le opere da impianto riscaldamento occorrenti al Cen-tro Professionale Trevano - CPT Lugano– Blocco A – 17 tappe.

description: Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) per le opere da impianto riscaldamento occorrenti al Centro Professionale Trevano - CPT Lugano– Blocco A – 17 tappe. Oggetto della gara d’appalto Opere da impianto riscaldamento. Quantitativi principali per 17 tappe. Corpi riscaldanti distribuiti su 4 livelli ca. pz. 512 Allacciamento batterie di riscaldamento ventilazione ca. pz. 6 Nuove condotte riscaldamentoca. ml. 450

eligibilityCriteria: Iscrizione atti d’appalto. 1) Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta allo studio d’ingegneria Tami-Cometta & Associati SA, via Luganetto 4, 6962 Viga-nello (fax. no 091 745 42 74) entro le ore 16.00 del giorno 14 febbraio 2011 riportando il no. 11033. 2) I documenti di gara sono a disposizione dei concorrenti gratuitamente a partire dal 16 febbraio 2011. 3) L’iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un’offerta al pagamento di 100.– franchi per spese di riproduzione e di spedizione, de-gli atti d’appalto.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG - Agrandissement du musée d'ethnographie de Genève

description: Monte-charges et plateformes élévatrices Estimation : CHF 251'400.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: A8 Umfahrung Lungern USV-Anlagen, Ausschreibung

description: USV-Anlage inkl. Batterieanlagen für 4 Tunnel-Zentralen - 2 Stk. 120 kVA-Anlagen - 2 Stk. 80 kVA-Anlagen

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis, Angebotspreis: 50
Technische Lösung (Produkt, Qualität): 30
Leistungsfähigkeit und Erfahrung: 20
Preis, Angebotspreis: 50
Technische Lösung (Produkt, Qualität): 30
Leistungsfähigkeit und Erfahrung: 20


title: Wanderweg Dorf-Bergruh

description: Weglänge: ca. 450 m Breite: ca. 1.50 bis 2.50 m Baupiste: ca. 150 m Erdarbeiten: ca. 500 m3 Koffermaterial: ca. 300 m3 Blocksatz: ca. 370 m3 Betonarbeiten: ca. 6 m3

eligibilityCriteria: Begehung: Freitag, 8. Juli 2011, 14.00 Uhr. Treffpunkt beim Gemeindehaus Amden (Sitzungszimmer).


name: EGG-TELSA,14, rue Guillaume-de-Marcossay, 1211 Genève 4, Suisse

title: Muséum d'histoire naturelle (1031TI) Electricité


title: Güterwegsanierung Garneulstrasse, 3412 Heimiswil

description: Sanierung des Güterweges Garneulstrasse (ca 2'500m) inkl. Anpassung/Erneuerung Entwässerungsanlagen. Verfahren : ca. 1'600 m Zementstabilisierung, ca. 600 m neuer Oberbau, ca. 300 m neuer Deckbelag

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Bauprogramm mit Personal- und Maschineneinsatz: 10
Ökologie, Lokale Erreichbarkeit: 10
Preis: 80
Bauprogramm mit Personal- und Maschineneinsatz: 10
Ökologie, Lokale Erreichbarkeit: 10


title: Projet du Grand Salève - Installations electriques courant fort et faible.

description: Installations electriques pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes agées.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9

Sedelec SA

street: 1 rue Blabignac


description: Instandhaltungsvereinbarungen von 41 Objekten, vorwiegend Schulgebäude, Kultur- und Freizeitanlagen sowie Verwaltungsliegenschaften

description: Instandhaltungsvereinbarungen von 48 Objekten, vorwiegend Wohnliegenschaften und Schulgebäude

description: Instandhaltungsvereinbarungen von 43 Objekten, vorwiegend Wohnliegenschaften, Schulgebäude, Restaurants und Verwaltungsgebäude

description: Instandhaltungsvereinbarungen von 40 Objekten, vorwiegend Wohnliegenschaften, Schulgebäude, Verwaltungs- und Freizeitanlagen

description: Instandhaltungsvereinbarungen von 42 Objekten, vorwiegend Schulgebäude, Sport- und Freizeitanlagen

title: Instandhaltung gebäudetechnischer Anlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Finanzverwaltung des Kantons Graubünden, Steinbruchstrasse 18, 7001 Chur, Suisse, Téléphone: 081 257 32 14, Fax: 081 257 21 77, E-mail:

title: Motorfahrzeugversicherung

description: Motorfahrzeugversicherungen für die Fahrzeugflotte, Tages- und Exportschilder, Motorfahrräder, ein- und ausgemietete Fahrzeuge und dienstlich eingesetzte Privatfahrzeuge


name: Omarini-architecture,11, chemin du Faubourg-de-Cruseilles, 1227 Carouge / Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 823 15 70, Fax: +41 22 823 15 71, E-mail:

title: CFC 283 - Faux-plafonds en fibre minérale et métalliques

description: Rénovation et transformations intérieures Sous-projet " Travaux intérieurs et sécurité" Marché pour les travaux de faux-plafonds en fibre minérales et métalliques

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du réglement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné. Seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Los 2: Strassenbau

description: Ausbau der bestehenden Strasse vom Kreisel Grindel bis zum Blegiwäldli. Neubau der Kantonsstrasse entlang der Autobahn N4 sowie Bau eines Rad-/Fussweges bis an die Kantonsgrenze ZH