name: LBL assoc. d'architectes D.Liengme, Baillif-Loponte & Associés SA

description: Travaux de plâtrerie, gypsage murs, plafonds, exécution de cloisons légères et faux-pafonds

description: Travaux de peinture et papier peint

title: Construction 2 immeubles Minergie-P, lots 27100-28500

description: Construction de 2 immeubles Minergie-P avec commerces et garage souterrain Soumission lot 27100 : plâtrerie, cloisons légères, faux-plafonds Soumission lot 28500 : peinture, papier peint

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


scheme: CPV

title: Kanalbau und Strassensanierung Stolzenberg

documentType: tenderNotice

description: - Kanal: 160 m - Durchmesser 300 mm - Fundation: 700 m3 - Belag: 250 to - Pflästerung: 450 m2

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Politische Gemeinde Uzwil

countryName: CH

initiationType: tender


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Centre artisanal Jonction (1013 TI) Electricité

description: Travaux d'installations électriques CAJ - Estimation CHF 269'500 Travaux d'installations électriques AFV- Estimation CHF 48'000

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Kanal-/Schachtreinigung UR III, 2012/13

documentType: cancellationDetails

description: Kanalreinigung: 68'000 m Schachtenentleerung: 11'900 Stk. Reinigung Strassenabläufe: 3'000 Stk.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

mainProcurementCategory: services


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Frau Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Ouvrages métalliques

description: Liefern und Montage von Metallgeländer und Brüstung, inkl. allg. Behandlung der Stahlelemente und Oberflächenbehandlung, Vormontage/ Einlage für Befestigung der Balkonbrüstung an vorfabrizierte Balkon- Betonelement Stahleinlage für Elementwerk herstellen und liefern.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis.: 80
2 Referenzobjekte für ornamental oder frei geometrisch gelaserte Metallbleche in grösseren Flächen hergestellt und verarbeitet.: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge (s. oben) in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Preis.: 80
2 Referenzobjekte für ornamental oder frei geometrisch gelaserte Metallbleche in grösseren Flächen hergestellt und verarbeitet.: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge (s. oben) in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Abteilung Betrieb

documentType: awardNotice

title: Gestion infrastructurelle des bâtiments, nettoyage d`entretien, secteur de bâtiment HP.

description: Nettoyaged`entretien, nettoyage et contrôlevisuel, nettoyage des vitragesintérieurs, nettoyage des vitres, nettoyage des sols des locauxtecniques, nettoyage de la garagesouterrain, traitementprimaire et secondaire des déchets, nettoyaged`environnement, nettoyage à fond. Pour les detailsvoir les documents de la préqualification.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

street: Hochstrasse 60 / HCH

Vebego Services AG

street: Kanalstrasse 6


name: 1er rang - 1er prix - 20 GINGKO'S : Envar Sàrl,20A route de l'Etraz, 1260 Nyon, Suisse

title: Grottes 8-10 - (M83PL) - construction d'un immeuble de logements et rénovation d'un immeuble adjacent.


title: 3 Ascenseurs

description: Modernisierung / Ersatz von 3 Personenliften

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet eine obligatorische Begehung statt am 7. April 2011 um 9.00 Uhr. Treffpunkt: Bernstrasse 45, 3018 Bern (Hauseingang). Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis für die Aufzugsanlagen (Modernisierung oder Ersatz) inkl. Gesamtkosten für die jährliche Wartung, aufgerechnet auf 10 Jahre (exkl. Teuerung). Preisbasis 3jähriger Vertrag mit jährlicher Verlängerung.: 70
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Mit der Offerte sind die Wartungs-/Servicekosten (Vertrag auf 10 Jahre) anzugeben.:
Einbauzeit Lift.: 25
Bewertung Einbauzeit Lift: Mit der Offerteingabe ist die garantierte Umbauzeit (Ausserbetriebnahme alter Aufzug bis Inbetriebnahme der sanierten Anlagen) anzugeben. Bei einer Einbauzeit von 40 Tagen wird 1 Punkt vergeben, bei 20 Tagen 5 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Auftragsspezifische Referenzen.: 5
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzobjekte in den letzten 3 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Preis für die Aufzugsanlagen (Modernisierung oder Ersatz) inkl. Gesamtkosten für die jährliche Wartung, aufgerechnet auf 10 Jahre (exkl. Teuerung). Preisbasis 3jähriger Vertrag mit jährlicher Verlängerung.: 70
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Mit der Offerte sind die Wartungs-/Servicekosten (Vertrag auf 10 Jahre) anzugeben.:
Einbauzeit Lift.: 25
Bewertung Einbauzeit Lift: Mit der Offerteingabe ist die garantierte Umbauzeit (Ausserbetriebnahme alter Aufzug bis Inbetriebnahme der sanierten Anlagen) anzugeben. Bei einer Einbauzeit von 40 Tagen wird 1 Punkt vergeben, bei 20 Tagen 5 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Auftragsspezifische Referenzen.: 5
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzobjekte in den letzten 3 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:


name: Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Peter Clauss, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 31 33, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Obergericht Kanton Zürich, Hirschengraben 13/15, 8001 Zürich

description: Neubau, Erweiterung und Umstrukturierung BKP 272.2-01 Schlosserarbeiten


currency: CHF

name: c/o Implenia Bau AG,Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Suisse

title: N01, 080003, EP LEBI, projet de maintenance Lenzburg - Birrfeld / prestations de construction (complément)

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1142) 704 Impex08 système assurant le contrôle et le traitement de l’importation, de l’exportation et du transit des biens soumis à la loi sur le contrôle des biens et de ceux soumis à la loi fédérale sur le matériel de guerre.

description: Le présent appel d’offres a pour objet l’évaluation d’un prestataire performant qui soit en mesure d’assurer la réalisation et l’introduction de la solution visée sous forme de prestations de base. A titre optionnel, le prestataire peut prendre en charge, pendant une période contractuelle de 4 ans, la maintenance, le développement du système et le support. Le soumissionnaire doit être en mesure de remplir les exigences techniques et fonctionnelles décrites dans le présent cahier des charges. La solution doit être efficiente et être introduite selon le calendrier de réalisation prévu. L’appel d’offres distingue deux catégories de prestations à proposer par le soumissionnaire: les prestations de base et les prestations optionnelles (options). Les prestations mentionnées ci-après correspondent à un résumé des prestations détaillées au chapitre 7 du cahier des charges. Prestations de base: — Elaboration du design du système par affinement des exigences envers le système et de l’architecture du système, — Développement itératif de la solution et réalisation du système, — Analyse et réalisation d’interfaces, — Collaboration, élaboration et fourniture de documentations Hermes, — Elaboration et fourniture d’une documentation d’utilisation complète en langue allemande, — Participation à la planification et à la conduite de tests en vue de la validation de la solution, du système d’intégration au système de production, — Migration des données, — Soutien à la direction du projet pour l’introduction du système et la formation, — Planification, préparation et réalisation de formations à l’intention des utilisateurs (env. 5 superutilisateurs et 30 utilisateurs), — Fourniture d’un concept de support Options, — Support pendant 4 ans à compter de la validation de la configuration de base, — Maintenance, entretien et développement du système pendant 4 ans à compter de la validation, — Migration des données provenant d’INFRA, — Traduction de l’interface utilisateur et du manuel d’utilisation dans d’autres langues, — Mise à disposition de pools d’heures Le soumissionnaire qui répond au présent appel d’offres doit impérativement proposer les prestations de base et les options conformément aux descriptifs figurant au chapitre 7 du cahier des charges. L’adjudicateur décidera au cas par cas des prestations optionnelles auxquelles il aura recours. Le présent appel d’offres vise à évaluer, sur la base des exigences techniques et fonctionnelles de base qui y sont fixées, un prestataire performant qui soit à même de réaliser et d’introduire de manière efficiente la solution visée (Impex) d’ici au 1.1.2014. Les prestations faisant l’objet de l’appel d’offres relèvent du contrat d’entreprise. L’adjudicateur et le soumissionnaire qui sera retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offres (adjudicataire) concluront un ensemble de contrats détaillés (contrat-cadre, contrat de projet, contrat de maintenance et annexes) fondés sur le présent dossier d’appel d’offres et sur l’offre de l’adjudicataire. Les ébauches de contrat-cadre et de contrat de projet (annexes B8.04 et B8.05) indiquent les exigences minimales relatives à la teneur des clauses contractuelles.

procurementMethod: open

street: Fellerstrasse 21

Elca informatique SA

street: Seilerstrasse 4


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF infrastructure, achats de biens de consommation

title: Location d’installations d’alarme mobiles.

description: Les installations techniques d’alarme doivent garantir que l’approche de véhicules ferroviaires soit prise en compte à temps par les personnes se trouvant aux abords des voies. La prestation comprend l’étude de projet, la livraison et le montage d’installations techniques d’alarme, l’instruction des utilisateurs, la mise à disposition de l’installation d’alarme pour la période à sécuriser, la mise à disposition d’appareils thermiques de production d’énergie pour le fonctionnement des installations d’alarme, la levée des dérangements, les transformations (changements d’études de projets et déplacements en cas de changements dans les conditions des chantiers), le démontage et l’évacuation des composants. La prestation comprend toutes les prestations accessoires.

awardCriteriaDetails:
Qualité de la présentation du concept d’intervention et de levée du dérangement/réparation selon cahier des charges chiffre 2.2.2:
Disponibilité des installations d’alarme mobiles par région, min. 20 installations:
Présentation de la documentation d’appel d’offres:
Attestations du personnel clé Pondération:

street: Mittelstrasse 43

Infra Safety Services Schweiz AG

street: Steinengraben 42

Schweizer Electronic AG

street: Industriestrasse 3


name: TRANSROUTE,Lieu-dit Oberhardt, 68890 REGUISHEIM, France

name: Département Maintenance Ingénierie,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: Marché de Travaux - Travaux préliminaires de terrassement de la zone Sud Est - Déblais en pleine masse

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Instandstellung Wald- und Alpweg Mathon und Lohn

description: Ungebundene Gemische 2'000 m3; Zementstabilisierungsfläche 13'200 m2; Zement für Stabilisierungen 410 t; Asphaltbelag AC TD 16 L 2'100 t; Bakette 5'100 m'


name: Groupe E Connect SA,Rte du Madelain 4, 1753 Matran, Suisse

title: RC 401 et RC 82 Assainissement EM tunnels de Marcolet & Cheseaux - Eclairage

description: MARCOLET - Fourniture, pose et raccordement dans le cadre du renouvellement de l'éclairage de traversée (FL), d'adaptation (NAH), d'incendie, de balisage actif et de chemin de fuite . - Commande de l'installation, armoires, câbles et luminaires et installations diverses. CHESEAUX - Fourniture, pose et raccordement du nouvel éclairage de balisage actif et de chemin de fuite.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: 18 tables d'opération mobiles ou 13 systèmes transférables.

title: Tables d'opération pour les hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

mainProcurementCategory: goods

street: Avenue de la Roseraie 70

Steris Surgical Technologies SAS

street: 645 rue des Châtaigniers Bat 405 - B2

countryName: FR


name: Politische Gemeinde Arosa,à l'attention de Gemeindebauamt, Haus EWA, 7050 Arosa, Suisse, Téléphone: 081 378 67 77, Fax: 081 378 67 79, E-mail:

title: Pflegeheim Arosa BKP 277.0 Versetzbare Elementwände

description: Versetzbare Elementwände

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10
Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N05 Upn Colombier-Cornaux, DGT TP1 CS et TP3 SBC.

description: Le tronçon de l'autoroute N05 entre Colombier et Cornaux a été mis en service entre 1975 et 1995. A ce jour, aucun assainissement global n'a été effectué sur l'ensemble de ce tronçon. Ce présent appel d'offres concerne la direction générale des travaux durant la réalisation des mesures du tronçon N05 Colombier – Cornaux pour les tronçons partiels TP1 (Colombier – Serrières) et TP3 (Saint-Blaise – Cornaux). Les domaines considérés sont les suivants: tracé/environnement (T/U); ouvrages d’art (K); equipement d’exploitation et de sécurité (BSA). La réalisation des travaux N05 Colombier – Serrières est prévue dès 2012 à 2013. Le tronçon entre Saint-Blaise et Cornaux sera remis en état entre 2014 et 2015. Les travaux préparatoires commenceront en été 2012. La réalisation des travaux du projet partiel TP1 Colombier – Serrières doit être coordonnée avec la réalisation des travaux du tunnel de Serrières. Les travaux des deux chantiers doivent être terminés lors de la mise en service du tunnel en septembre 2013. Les travaux du projet partiel TP3 Saint-Blaise – Cornaux doivent être coordonnés avec le projet partiel TP2 Serrières – Saint-Blaise. L’assainissement de ce tronçon est prévu en 2015/2016. Les travaux de mise en état de l'autoroute N05 sont réalisés selon les exigences de la philosophie UPlaNS 2010 de l'OFROU.

street: Place de la Gare 7

SD ingénierie Neuchâtel SA

street: rue Pré-Landry 20, CP 54


currency: EUR

title: Formation SAS à l’OFS.

Educasoft Formations

street: 4 route de la Noue


name: Kantonales Hochbauamt, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld, Suisse, Téléphone: +41 52 724 24 65, Fax: +41 52 724 29 89, E-mail:

description: 1. Personenunterführung Bahnhof Arbon Baugrubenaushub ca. 2'500 m3 Spundwände ca. 2'100 m2 Rammpfähle Stahl ca. 250 m Beton ca. 750 m3 Schalung ca. 1'200 m2 Armierung ca. 65 to

description: 2. Unterführung SBB Seestrasse Baugrubenaushub ca. 20'000 m3 Spundwände ca. 3'500 m2 Rammpfähle Stahl ca. 660 m Baugrubenaussteifung ca. 175 to Beton ca. 5'200 m3 Füllbeton ca. 1'400 m3 Schalung ca. 4'400 m2 Armierung ca. 450 to

title: Arbon, Neue Linienführung Kantonsstrasse (NLK)

description: Baumeister- und Spezialtiefbauarbeiten: 1. Personenunterführung Bahnhof Arbon 2. Unterführung SBB Seestrasse


name: Servizio Organizzazione e Informatica, Via Industria 18, 6963 Lugano-Pregassona, Suisse, Téléphone: +41 58 866 86 11, Fax: +41 58 866 86 00, E-mail:

title: - Fornitura, configurazione ed integrazione del sistema di gestione finanziaria. - Fornitura dei servizi professionali di implementazione del sistema di gestione finanziaria. - Fornitura dei servizi di manutenzione del sistema di gestione finanziaria.

description: Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. 10.06.2011


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Bahnhof Letten

description: Umnutzung in Theater und Restaurant

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Bewerberinnen/Bewerber, die aufgrund der ausgefüllten Selbstdeklaration und Referenzen ihre fachliche und organisatorische Eignung nachweisen.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Service achats transports publics genevois

title: Renfort ligne 17.

description: Pour faire suite au souhait de la commune de Lancy de renforcer l'offre de la ligne 17, les TPG lancent un appel d'offre (procédure ouverte) pour l'exploitation de cette ligne.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Route de la Chapelle 1


name: Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern / Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn / Bundesamt für Verkehr

title: Ausschreibung Buslinien Region Lyss/Messen/Solothurn

description: Betrieb der folgenden Buslinien des öffentlichen Verkehrs: 30.362 Lyss - Schnottwil 30.363 Lyss - Grossaffoltern - Messen 30.364 Ortsbus Lyss Schlaufe Lyssbachpark 30.367 Ortsbus Lyss Schlaufe Dreihubel 30.368 Ortsbus Lyss Schlaufe Kornweg 30.369 Ortsbus Lyss Schlaufe Friedhof 30.871 Messen - Jegenstorf 30.872 Ortsbus Jegenstorf 30.881 Bätterkinden - Kräiligen - Lohn-Lüterkofen 30.883 Messen - Limpach - Bätterkinden 30.884 Bätterkinden - Utzenstorf - Koppigen 30.898 Zollikofen - Büren a.A. 40.008 Büren a.A. - Solothurn


name: Einwohnergemeinde Münchenbuchsee Abteilung öffentliche Sicherheit, Bernstrasse 8, 3053 Münchenbuchsee, Suisse, Téléphone: +41 31 868 81 11, Fax: +41 31 868 81 17, E-mail:

title: Ersatz Tanklöschfahrzeug FW Münchenbuchsee

description: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges (Neu- oder Vorführfahrzeug) gemäss detaillierten Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Erfüllung sämtlicher Eignungskriterien. Das bestehende TLF, aufgebaut auf Fahrgestell Mercedes Benz AF 1226, Jahrgang 1984, ist vom Anbieter nach Ablieferung des neuen Fahrzeuges im Jahr 2013 zu übernehmen. Der offerierte Eintausch preis fliesst in die Bewertung des Zuschlagskriteriums Preis ein.


title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du Village de Meinier.

description: Construction de 4 immeubles Minergie de logements avec 2 niveaux sur rez et 1 sous-sol ainsi que d'un bâtiment collectif Minergie avec affectations diverses (restaurant, crèche, garderie, salle parascolaire, commerce, espace santé-social, etc.), avec 1 niveau sur rez et 1 sous-sol, ainsi qu'un parking souterrain reliant les bâtiments; aménagement d'un parc au centre du village.

DAR Architectes SA

street: 9c chemin du Croset - CP 126


title: Neubau Reservoir Sonnenberg

description: Das Projekt umfasst im wesentlichen die folgenden Leistungen und Hauptmengen. Diese Angaben haben nur informativen Charakter, insbesondere kann der Unternehmer daraus keine Ansprüche ableiten. Abbruch: 600 m3 Beton Aushub: 3'000 m3 Nagelwand: Anker 80 St / 8 m Länge / Beton 30 m3 Reservoir: Schalung: 1'500 m2 Zemdrain: 400 m2 Bewehrung: 45 t Beton: 400 m3 Werkleitungen: Aushub: 550 m3 Kabelschutzrohre: 150 m Schächte: 4 St

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine Kosten, Unterlagen können nur elektronisch über simap bezogen werden.


name: Amt für Militär und Zivilschutz,à l'attention de Hans Gasser, Steinbruchstrasse 18, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 35 23, Fax: +41 81 257 21 36, E-mail:

title: POLYCOM TN GR Tunnelfunk- und UKW-Versorgung

description: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme neuer Tunnelfunk- und UKW-Anlagen inkl. nötige Anpassarbeiten und Übergangslösungen; Rückbau und Entsorgung der bestehenden Anlagen; 13 Nationalstrassentunnel; 9 Kantonsstrassentunnel; 16 Kopfstationen; 55 Tunnelstationen.


name: VILLE DE LANCY,41, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, Suisse, URL www.lancy.ch

description: CFC 211.1, Echafaudages

description: CFC 211.5, Béton et béton armé

description: CFC 211.6, Maçonnerie de façade en briques de parement

description: CFC 221.7 Assainissement des bétons des façades

description: CFC 230 Installations électriques

description: CFC 250, Installations sanitaires

title: Rénovation de l'école des Palettes

description: Rénovation des façades, des toitures et des installations techniques de l'école des Palettes.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les conventions collectives en vigueur et en règle avec le paiement des charges sociales et taxes diverses.


name: Consortium d’architectes Epure Architecture SARL, Marco Corda Architecte et Carneiro Architectes PA Carneiro Architectes

title: Louchette Cologny - construction de 2 immeubles de logements et d'une crèche. Parking souterrain - CFC 271 plâtrerie.

description: Louchette Cologny - Construction de 2 immeubles de logements et d'une crèche - CFC 271 Plâtrerie.

street: avenue Cardinal-Mermillod 36

Entegra SA

street: 110 rue de Lyon


name: Vaudoise Assurances,Place de Milan, 1001 Lausanne, Suisse

name: Kessler & Co SA Christophe Tribolet,Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel, Suisse

title: Assurance responsabilité civile véhicule à moteur - Lot 2

description: Assurance flotte véhicule à moteur, uniquement pour le risque responsabilité civile

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: beco Berner Wirtschaft, Arbeitsvermittlung LAM / beco Economie Bernoise, Service de l'emploi LMMT

description: Le produit "Cours de certificat TELC allemand" comprend les prestations suivantes a. Test de niveau (TELC niveaux A1 à C2) b. Cours préliminaire c. Cours de langue (TELC niveaux A1 à B2) d. Examen de certificat (TELC niveaux A1 à B2) Plus de détails dans le dossier d'appel d'offres.

description: Le produit "Cours de certificat TELC français" comprend les prestations suivantes a. Test de niveau (TELC niveaux A1 à C2) b. Cours préliminaire c. Cours de langue (TELC niveaux A1 à B2) d. Examen de certificat (TELC niveaux A1 à B2) Plus de détails dans le dossier d'appel d'offres.

description: Le produit "Cours de certificat TELC anglais" comprend les prestations suivantes a. Test de niveau (TELC niveaux A1 à C2) b. Cours de langue (TELC niveaux A1 à B2) c. Examen de certificat (TELC niveaux A1 à B2) Plus de détails dans le dossier d'appel d'offres.

title: Arbeitsmarktliche Massnahmen - Produktegruppe "Fremdsprachen"

description: Les personnes participantes élargissent leurs connaissances en langue étrangère au moyen des tests de niveau TELC, des cours de certificat TELC et des examens de certificat TELC. Elles font valoir leurs connaissances en français, anglais ou allemand au moyen du certificat reconnu au niveau européen. L'objectif des personnes participantes demandeuses d'emploi est l'augmentation de leurs possibilités d'engagement professionnel par l'approfondissement de leurs connaissances linguistiques.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Konzepte max. Punkte 80,: 20
Z2 Institution und Infrastruktur max. Punkte 40,: 10
Z3 Personelle Ressourcen max. Punkte 120,: 30
Z4 Preis max. Punkte 160,: 40
Z1 Konzepte max. Punkte 80,: 20
Z2 Institution und Infrastruktur max. Punkte 40,: 10
Z3 Personelle Ressourcen max. Punkte 120,: 30
Z4 Preis max. Punkte 160,: 40


name: Einwohnergemeinde Reichenbach im Kandertal

title: Prüfung der Jahresrechnung; jährliche Vornahme mindestens einer unangemeldeten Zwischenrevision

eligibilityCriteria: Die notwendigen Fachkompetenzen müssen vorhanden sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Qualität (Dienstleistung/fachspezifische Dienstleistung im Bereich der öffentlichen Hand): 60
Preis: 30
Referenzen: 10
Qualität (Dienstleistung/fachspezifische Dienstleistung im Bereich der öffentlichen Hand): 60
Preis: 30
Referenzen: 10


title: Appel d'offres pour la fourniture et l'installation de 200 modules préfabriqués destinés au logement temporaire pour étudiants et circulations / coursives extérieures en construction légère.

description: Le marché porte sur la fourniture et montage sur le site "En Champagne", de 200 modules préfabriqués destinés au logement temporaire pour étudiants, sous forme de studios entièrement équipés avec local sanitaire et kitchenette. Le marché se décompose comme suit: - LOT M_ les modules proprement dits et locaux annexes nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments ainsi que le démontage et l’évacuation de ces éléments après 4 ans. (estimation du marché, LOT_M env. 10 mio) - LOT C_ les circulations / coursives et escaliers, ainsi que le démontage et l’évacuation de ces éléments après 4 ans. (estimation du marché, LOT_C env. 1 mio).

Bureau C J Golay Architectes

street: Isabelle de Montolieu 109


title: N13 AS Maienfeld – Heidiland, Kt. Gr. SG

description: Projektperimeter: 129.00 bis 131.56 (Länge Total ca. 2.56 km) N13 Südspur und AS Heidiland Belag fräsen (Stärke 5 cm) ca.30’350m² Aufprofilierung (Stärke max. 5 cm)ca. 400m² Einbau SAMI (Stärke 1 cm)ca.30’350m² Deckschicht aus Walzasphalt (Stärke 4 cm) ca. 2’920t Länge Normalschale ca. 1'320m Liefern und Versetzen neue Schachtabdeckungen ca. 37Stk. Versetzen bestehende Schachtabdeckungen ca. 43Stk. AS Maienfeld Belag fräsen (Stärke 3.5 cm) ca. 3’200m² Beläge aufbrechen (ca. 8 cm)ca. 3’200m² Fundationsschicht ersetzen (ca. 40 cm) ca.2’560m3 Tragschicht (Stärke 8 cm)ca. 614t Binderschicht (Stärke 8 cm)ca. 614t Deckschicht aus Walzasphalt (Stärke 3 cm) ca. 230t Liefern und Versetzen neue Schachtabdeckungen ca. 2Stk. Versetzen bestehende Schachtabdeckungen ca. 2Stk.

eligibilityCriteria: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeits-bedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten. Weitere Bedingungen gemäss Ausführungen in den Bestimmungen zum Vergabeverfahren.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die nachfolgenden Zuschlagskriterien werden bewertet (gemäss Ziffer 3.2.2 der Bestimmun-gen zum Vergabeverfahren).:
KRITERIUM 1: Preis: 50
KRITERIUM 2: Bauprogramm: 20
KRITERIUM 3: Qualität und Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen und Logistikkonzept: 10
UNTERTEILT in::
- Bauabläufe (5%):
- Logistikkonzept (5%).:
KRITERIUM 4: Inhalt/ Qualität der eingereichten Unterlagen sowie Referenzen Baustellenkader: 15
UNTERTEILT in::
- Inhalt und Qualität (5%):
- Technischer Bericht (5%):
- Referenzen Baustellenkader (5%).:
KRITERIUM 5: QM-Konzept: 5
- PREISBEWERTUNG:
Das billigste Angebot erhält die Maximalpunktzahl.:
Ein Angebot von 30% und mehr über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte,:
dazwischen erfolgt die Bewertung linear (Bewertung auf Hundertstelstelle).:
Die Bewertung des KRITERIUM 2 (BAUPROGRAMM) erfolgt nach folgender Bewertungsmethode:
unter Berücksichtigung der Verkehrsführungs-Vorgaben::
0 Punkte = Endtermin Unternehmer > 5 Arbeitstage länger als Endtermin Bauherr=Ausschluss:
1 Punkt = Endtermin Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Endtermin Bauherr:
2 Punkte = Endtermin Unternehmer gemäss Endtermin Bauherr:
3 Punkte = Endtermin Unternehmer 1 bis 3 Arbeitstage kürzer als Endtermin Bauherr:
4 Punkte = Endtermin Unternehmer 4 bis 6 Arbeitstage kürzer als Endtermin Bauherr:
5 Punkte = Endtermin Unternehmer > 6 Arbeitstage kürzer als Endtermin Bauherr.:
Als Endtermin ist sowohl der “Endtermin“ der Vorarbeiten (Abschluss bis 29. April 2010 zwin-gend) wie auch:
der “Endtermin“ der Arbeiten auf der N13 massgebend. Allfällige Verkürzungen und/oder:
Verlängerungen beziehen sich auf den jeweiligen “Endtermine“:
Sie werden für die Bewertung des Zuschlagskriterium zusammengezählt.:
-Die ÜBRIGEN KRITERIEN werden auf ganze Zahlen gerundet und nach folgender Tabelle bewertet::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der:
Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium:
"Preis" die Hunderstelstelle, bei den übrigen Kriterien die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Die Maximalpunktzahl pro Kriterium ist 5; die maximale Gesamtpunktzahl ist 500 (Punkte x Gewicht).:
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien werden bewertet (gemäss Ziffer 3.2.2 der Bestimmun-gen zum Vergabeverfahren).:
KRITERIUM 1: Preis: 50
KRITERIUM 2: Bauprogramm: 20
KRITERIUM 3: Qualität und Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen und Logistikkonzept: 10
UNTERTEILT in::
- Bauabläufe (5%):
- Logistikkonzept (5%).:
KRITERIUM 4: Inhalt/ Qualität der eingereichten Unterlagen sowie Referenzen Baustellenkader: 15
UNTERTEILT in::
- Inhalt und Qualität (5%):
- Technischer Bericht (5%):
- Referenzen Baustellenkader (5%).:
KRITERIUM 5: QM-Konzept: 5
- PREISBEWERTUNG:
Das billigste Angebot erhält die Maximalpunktzahl.:
Ein Angebot von 30% und mehr über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte,:
dazwischen erfolgt die Bewertung linear (Bewertung auf Hundertstelstelle).:
Die Bewertung des KRITERIUM 2 (BAUPROGRAMM) erfolgt nach folgender Bewertungsmethode:
unter Berücksichtigung der Verkehrsführungs-Vorgaben::
0 Punkte = Endtermin Unternehmer > 5 Arbeitstage länger als Endtermin Bauherr=Ausschluss:
1 Punkt = Endtermin Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Endtermin Bauherr:
2 Punkte = Endtermin Unternehmer gemäss Endtermin Bauherr:
3 Punkte = Endtermin Unternehmer 1 bis 3 Arbeitstage kürzer als Endtermin Bauherr:
4 Punkte = Endtermin Unternehmer 4 bis 6 Arbeitstage kürzer als Endtermin Bauherr:
5 Punkte = Endtermin Unternehmer > 6 Arbeitstage kürzer als Endtermin Bauherr.:
Als Endtermin ist sowohl der “Endtermin“ der Vorarbeiten (Abschluss bis 29. April 2010 zwin-gend) wie auch:
der “Endtermin“ der Arbeiten auf der N13 massgebend. Allfällige Verkürzungen und/oder:
Verlängerungen beziehen sich auf den jeweiligen “Endtermine“:
Sie werden für die Bewertung des Zuschlagskriterium zusammengezählt.:
-Die ÜBRIGEN KRITERIEN werden auf ganze Zahlen gerundet und nach folgender Tabelle bewertet::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der:
Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium:
"Preis" die Hunderstelstelle, bei den übrigen Kriterien die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Die Maximalpunktzahl pro Kriterium ist 5; die maximale Gesamtpunktzahl ist 500 (Punkte x Gewicht).:


title: Universitätsspital Zürich, Zwischensanierung Pathologie

description: BKP 769-01 Zuschneidetische und Schränke


title: Services de vérification comptable

description: Der Dienstleistungsauftrag umfasst die Revision der Jahresrechnungen 2012 bis 2014 von Energie Wasser Bern (Stammhaus) und der konsolidierten Jahresrechnungen 2012 bis 2014 des ewb-Konzerns.

eligibilityCriteria: Das Angebot muss vollständig, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Preis für 3 Jahre:: 50
Verbindliches Kostendach für die ordentliche Prüfung (2012 – 2014) und Konzernprüfung (2012 – 2014).:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Es sind Minuspunkte möglich.:
- Preis für Zusatzaufträge:: 10
Stundensätze für Sonderprüfungen: Es sind die Preise für Mandatsleiter (Partner), Prüfleiter vor Ort und Staff anzugeben. Die Stundensätze werden gewichtet (ML 4 Std., PL 10 Std., Staff 25 Std.).:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Es sind Minuspunkte möglich.:
- Qualität des Prüfprogramms:: 20
Auf max. 3 A-4-Seiten sind die geplanten Prüfschwerpunkte zu beschreiben. Bewertung 0-5 Punkte.:
- Branchenerfahrung:: 20
Querverbund wie ewb ergibt Maximum, pro fehlende Sparte werden 20% abgezogen. Bewertung 0-5 Punkte.:
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
- Preis für 3 Jahre:: 50
Verbindliches Kostendach für die ordentliche Prüfung (2012 – 2014) und Konzernprüfung (2012 – 2014).:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Es sind Minuspunkte möglich.:
- Preis für Zusatzaufträge:: 10
Stundensätze für Sonderprüfungen: Es sind die Preise für Mandatsleiter (Partner), Prüfleiter vor Ort und Staff anzugeben. Die Stundensätze werden gewichtet (ML 4 Std., PL 10 Std., Staff 25 Std.).:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Es sind Minuspunkte möglich.:
- Qualität des Prüfprogramms:: 20
Auf max. 3 A-4-Seiten sind die geplanten Prüfschwerpunkte zu beschreiben. Bewertung 0-5 Punkte.:
- Branchenerfahrung:: 20
Querverbund wie ewb ergibt Maximum, pro fehlende Sparte werden 20% abgezogen. Bewertung 0-5 Punkte.:
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


name: Consortium d'architectes EPURE architecture SÀRL, Marco Corda architecte et Carneiro architectes

title: Crépissages de façades et isolation périphérique.

street: route de la Capite 2 - case postale 86

Deco Style SARL

street: 28 rue de Genève


title: Süssmais

description: Contrat-carde en vue de la livraison de 22'000 boites Maïs doux en 2012 et des options pour des livraisons subséquentes d'environ ca. 22'000 boites Maïs doux en 2013/2014/2015 et 2016

eligibilityCriteria: 11.07.2011 Kosten: Keine


title: Sanierung und Neubau Sportanlagen, Schaffhuserstrass, 8460 Marthalen

description: Abbruch bestehende Sportplätze, Neubau 4'500m2 Fundationsschicht, 600m Abschlüsse, 2'400m2 Drainasphalt und Kunststoffbelag, 650m2 Asphalt, 300m2 Betonverbundstein, 4'000m2 Rasenfläche, Beleuchtung, Entwässerung, Ausstattungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gesamtpreis: 50
Leistungsfähigkeit: 20
Referenzen der Schlüsselpersonen: 20
Qualität der Offerte: 10
Gesamtpreis: 50
Leistungsfähigkeit: 20
Referenzen der Schlüsselpersonen: 20
Qualität der Offerte: 10


title: Berufsschule «Anton Graff», Zürcherstrasse 28, 8400 Winterthur, Umbau Erneuerung Erweiterung

description: Das knapp 40-jährige, in der Zwischenzeit vom Kanton übernommene ehemalige Werkschulgebäude der Firma Sulzer AG an der Zürcherstrasse in Winterthur soll überholt, den neuen Nutzungen angepasst und durch ein Dachgeschoss erweitert werden.


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Light Microscopy Centre

title: Achat d’un microscope confocal.

description: Achat d’un microscope confocal à balayage laser “high-end” avec statif inversé et platine motorisée X/Y qui permet l'observation d’échantillons vivants. Pour plus de détails, voir cahiers des charges.

street: Schafmattstrasse 18, HPM G 41

Carl Zeiss AG

street: Feldbachstrasse 81


name: Arbeitsgemeinschaft ARGE KW Buoholzbach LOS 1B bestehend aus AGRA AG Robert Achermann

title: Kraftwerk Buoholzbach - LOS 1B - Bauarbeiten Zentrale und Unterwasserkanal

description: Das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) beabsichtigt die Wasserkraft des Buoholzbaches in den Gemeinden Wolfenschiessen und Oberdorf zu nutzen. Dazu ist der Bau einer Kraftwerksanlage geplant, bestehend aus Wasserfassung, 2 km langer Druckleitung, Zentrale und Unterwasserkanal. Die Ausbauwassermenge beträgt 620 l/s, die Ausbauleistung 2.0 MW. Die Bauarbeiten für das LOS 1B zur Erstellung der neuen Zentrale und des Unterwasserkanals umfassen: - Vorarbeiten: Installationen - Baugrubenerstellung für Zentrale und Unterwasserkanal (offene Baugruben) - Betonarbeiten: Bodenplatte, Wände, Decke und Unterwasserkanal - Hinterfüllung - Innenausbau (Mauerwerk, Betonüberzüge) - Gussasphalt und Belagsarbeiten für Vorplatz - Umgebungsgestaltung - Mithilfe für Arbeiten von Montagefirmen und Drittunternehmern (Kranzüge usw.)

eligibilityCriteria: siehe 3.7 "Eignungskriterien"

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Referenzen des eingesetzten Schlüsselpersonals: 20
Technische Qualität des Angebotes: 10
Termine und vorgeschlagener Bauablauf: 10
Angebotspreis: 60
Referenzen des eingesetzten Schlüsselpersonals: 20
Technische Qualität des Angebotes: 10
Termine und vorgeschlagener Bauablauf: 10


title: BATlab. — Bâtiment des laboratoires des HUG 006, — Travaux de l'entreprise de maçonnerie.

description: Construction d'un bâtiment de laboratoires. 2 sous-sols 1 rez-de-chaussée 9 niveaux supérieurs.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualité de l'offre:
Organisation du candidat pour satisfaire les exigences du client:

Service bâtiments et technique

street: 78 avenue de la Roseraie

Maulini SA

street: Case postale 174


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N2 EP 28 Gentilino-Lamone, lotto DLL svincolo basso.

awardCriteriaDetails:
CA 1: prix:
CA 2: personnes clé:
CA 3: analyse des prestations/tâches et organisation:
CA 3.1: analyse du mandat:
CA 3.2: organigramme du mandataire pour le projet avec indication du group de travail, des membres et de leur fonction:
CA 4: concept de gestion de la qualité (PQM):
L'évaluation du prix est basée sur la méthode suivante::
- les points varient de 0 à 5:
- le maximum de points est attribué à l'offre révisés au prix le plus bas:
- les offres, dont le prix est supérieur ou égal au double (200 %) de celui de l'offre plus basse obtiennent 0 point:
- les points des offres intermédiaires sont attribués linéairement.:
L'évaluation d'autres critères et sous critères est effectuée en les associant avant des points entiers variables de 0 à 5.:
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes avec le projet (mauvaise):
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet (insuffisante):
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres (normale, moyenne):
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité (bonne):
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif (impeccable):
Lors de la multiplication avec le facteur le pondération du critère/sous critère, les décimales seront aussi considérées; dans le prix sont considérées aussi les centièmes.:
Calcul des points: somme de tous les points multipliés avec le facteur de pondération correspondant (point maximale possible: 5 (points) x 100 (% de pondération) = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

Pini Associati Ingegneri SA

street: Via Besso 7


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N04/08 UPlaNS Miniautobahn Uhwiesen-Kleinandelfingen, Tiefbau- und Belagsarbeiten

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Gemeinde Peist (Meliorationskommission St.Peter-Pagig/Peist)

title: Waldweg Nr. 30 Stein-Zerfalta

description: Baumeisterarbeiten Ausbau Waldweg, Länge ca. 3'800 Meter; Ab-/Auftrag: 12'000 m3; Tragschichtmaterial: 4'500 m3; Sickerleitungen: 1'800 lm; Sickerkies: 900 m3; Blocksteinmauern: 1'200 t; Fugenbeton: 180 m3; Planie: 20'000 m2.


title: Système UHV pour la spectroscopie de photoélectrons et pour la microscopie à sonde locale PEARL.

description: La Source de Lumière Suisse (SLS) est une source brillante de rayonnement synchrotron qui est en service à l'Institut Paul Scherrer (PSI) depuis 2001. Le rayonnement synchrotron est utilisé pour la recherche fondamentale ou appliqué aux domaines de la physique, de la chimie, des sciences des materiaux et de la biologie. A la SLS, plusieurs lignes conduisent le rayonnement vers les dispositifs expérimentaux. Pour le dispositif expérimental de la ligne de lumière de "Photoemission and Atomic Resolution Laboratory (PEARL)" le PSI cherche un système ultravide (UHV) pour la spectroscopie (XPS) et la diffraction (XPD) de photoélectrons à résolution angulaire et pour la microscopie à effet tunnel (STM) à température basse. Le système sera utilisé par des scientifiques du PSI et d'autre laboratories pour la recherche des surfaces à résolution atomique. Les composants principaux seront un spectromètre de photoélectrons, un microscope à sonde locale, des stations pour la préparation des échantillons, et un système de transfer d'échantillons qui fonctionne sous l'ultravide. Le contrat comprendra la construction, la fabrication et la livraison du système. Le PSI préfère d'acheter un système complet. Cependant le système peut être divisé en 2 lots. Les parties et composants du système ainsi que les spécifications techniques sont décrit en détail dans la documentation des spécifications ci-adjointe. En fonction du prix de l'offre certains éléments ne seront pas achetés.

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

Omicron NanoTechnology GmbH

street: Limburger Str. 75

countryName: DE


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: K495, Rheinfelden – Möhlin IO/AO: Ausbau 2. Etappe

description: Aushub8‘000 m3 Kieslieferung 5‘300 m3 Kanalisation 650 m‘ Rohrblock 500 m‘ KMF2‘300 t Walzasphalt4‘300 t


name: Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ)

title: Regenbecken Schützenmatt, Baumeisterarbeiten

description: Der Gewässerschutzverband Zugersee-Ägerisee (GVRZ) beabsichtigt im Jahr 2012 die Decke des Regenbeckens Schützenmatt aufgrund einer ungenügenden Tragfähigkeit zu ersetzen. Hierbei wird der darüber liegende Sportplatz vollständig abgebrochen. Der Boden wird auf Niveau der Decke bzw. der Baugrubensohle ausgehoben. Die Decke des Regenbeckens wird abgebrochen und neuerstellt. Die Regenbeckenwände werden im Zuge des Projekts erhöht und neue Deckenstützen erstellt. Die bestehenden Wände werden instandgesetzt, sowie Abdichtungsmassnahmen ausgeführt. In dieser Submission werden die Abbrucharbeiten, die Baumeisterarbeiten inkl. Aushubarbeiten und Erstellung einer Baupiste, die Betonsanierung und kleinere Metallbauarbeiten ausgeschrieben.


name: Stadt Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon, Suisse, Téléphone: 052 354 24 72, E-mail:

title: Sanierung Altersheim Bruggwiesen, Gebäudetrakt 1981

description: Das bestehende Alterszentrum Bruggwiesen aus dem Jahre 1981 wird gesamtsaniert. Der Rückbau auf die bestehende Rohbaukonstruktion ermöglicht die Erneuerung der gesamten Haustechnik. Neben kleinen Strukturveränderungen am Grundriss und der Erneuerung des Flachdachs wird das Gebäude hin zum Märtplatz mit einer Glas/Metallfront erweitert. Das Objekt erstreckt sich über sechs Geschosse und hat eine totale Geschossfläche von rund 3900 m2.

eligibilityCriteria: Es findet für die Arbeiten BKP 112 und 211 am 14. März 2011 eine Begehung statt. Ort und Zeitangaben gemäss Ausschreibungsunterlagen.


title: Capeder Belagsarbeiten

description: Berandungen 430 m; Fundationsmaterial UG 0/45 150 m3; Belag ACT/AC 490 t


name: Aare Seeland mobil AG,à l'attention de Herr Daniel Nadig, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal, Suisse, Téléphone: 062 919 19 11, Fax: 062 919 19 12, E-mail:

title: Asm KS Flumenthal - Attiswil

description: Anlegen eines regulären Unterbaus Sicherstellung der Entwässerung des Gleiskörpers Ersatz des Oberbaus Verbreiterung des Bahndamms Neubau der Fahrleitungsfundamente Umlegung eines Feldwegs Bau einer neuen Stützmauer Bau einer zweiten Brücke Instandstellung der bestehenden Brücke

eligibilityCriteria: - vollständiges Angebot - Selbstdeklarationsformular ausgefüllt und aktuelle Bestätigungen beigelegt - unverändertes Angebot - termingerechte Eingabe des Angebotes Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kompetenz: 20
Qualität: 5
Bauprogramm / Bauvorgang: 15
Preis: 60
Kompetenz: 20
Qualität: 5
Bauprogramm / Bauvorgang: 15
Preis: 60


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Projet CAD Tourelle - Lehmann.

description: Phases d'étude selon SIA 103 phase 3: 3.1 (partiel), 3.2, 3.3 phase 4: 41 phase 5: 5.1, 5.2, 5.3.

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Agrandissement et transformation de l'espace de vie enfantine "Le Gazouillis" (984) Electricité

description: Travaux d'électricité. Estiimation : CHF 438'800.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: La Poste suisse, services, achats du groupe, technologies des installations et de l'information, prestations S

title: Remplacement complet de l’infrastructure informatique de base client.

description: La Poste Suisse prévoit, dans le cadre du projet "CBI2012" réalisé, l’achat de PC, de portables et d’écrans pour le remplacement complet de l’infrastructure de base. Le but est d’obtenir des conditions avantageuses et durables pour la gamme de produits en cause. Selon les estimations actuelles, il est prévu d’acheter: 10 500 PC standards 1 200 PC spéciaux (meilleure performance) 7 700 PC pour les offices de poste 6 600 portables standards 1 800 portables spéciaux (meilleure performance) 900 tablets PC et/ou subnotebook 8 400 places de travail pour portables (stations d’accueil, souris et clavier) 900 places de travail tablet PC et/ou notebook (stations d’accueil, souris et clavier) 7 700 écrans 19“ 21 000 écrans 22“ 6 000 écrans 24“ De plus, la Poste Suisse s’occupera elle-même des prestations d’entretien sur commission et contre rémunération du fournisseur des machines. Les détails et autres précisions sont décrits dans le document "Auschreibungsunterlage Stufe 1". La Poste Suisse se réserve le droit d’adapter le contenu et le volume des achats. Si la Poste Suisse arrive à la conclusion, qu’en raison des offres proposées, l’utilité de certaines machines ou fonctionnalités ne répond plus à un critère de rentabilité, elle se réserve le droit d’adapter ou de renoncer à celles-ci. Dans ce cas, la Poste Suisse informera à temps les soumissionnaires et leur donnera la possibilité d’adapter leurs offres à la nouvelle situation. En plus, elle se réserve le droit de conclure un contrat avec option pour des achats supplémentaires (procédure de gré à gré).

street: Webergutstrasse 12

Fujitsu technology solutions AG

street: Aemmenmattstrasse 43


name: Vontobel Abbruch und Aushub AG,Looslistrasse 21, 3027 Bern, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: Neubau eines Verwaltungsgebäudes auf dem Areal Liebefeld, Etappe A

description: Die Ausführung des Baugrubenaushubs inkl. Erstellung der Nagelwände und Anker im Zusammenhang mit dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Infrastrukturbereich und Autoeinstellhalle für die Unterbringung von 720 Arbeitsplätzen auf dem Areal Liebefeld. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund CHF 100 Mio. Ausgeschriebene Arbeitsgattungen: - BKP 201 Baugrubenaushub Aushub von ca. 80'000 m3 - BKP 174 Anker und Nagelwände ca. 1'600 m2 Nagelwand mit ca. 700 Injektionsankern

eligibilityCriteria: ohne Angaben


name: INGE Gruner / Gruner + WEPF / Pöyry c/o Gruner AG

name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Auteur de projet de construction - N04/06 SH Sud – Herblingen, élimination d’un goulet d’étranglement, projet général - galerie de sécurité Fäsenstaub I, projet définitif.

description: L’objet de l’appel d’offres porte sur les deux projets: N04/06 SH Sud – Herblingen, élimination d’un goulet d’étranglement, projet général Ingénieur servant de directeur général de la phase partielle 31, avant-projet. — Galerie de sécurité Fäsenstaub I, projet définitif. Ingénieur servant de directeur général de la phase partielle 33, procédure d’autorisation / projet mis à l’enquête. — N04/06 SH Sud – Herblingen, élimination d’un goulet d’étranglement Il convient d’élaborer le projet général pour l’aménagement du tronçon depuis la jonction Schaffhouse Sud jusqu’à la jonction Herblingen, km 12.700 – 17.800 avec les éléments de projet suivants: - Fixation du tracé horizontal et vertical Uhwiesen Herblingen - tunnel de Fäsenstaub II - Nouveau passage depuis la culée nord du pont sur le Rhin jusqu’au tunnel de Fäsenstaub II Galerie de Schönenberg - Déplacement de la double voie DB - Contrôle de la situation de la jonction Schaffhouse-Nord - contrôle de la siutation de la jonction Herblingen - étude de variantes pour la jonction Schaffhouse-Sud (choix de la variante avec / sans abaissement de la Rheinuferstrasse) projet définitif de la galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub I Il découle de l’étude des variantes du projet "N04/06+08 accroissement de la sécurité des tunnels de Fäsenstaub et de Cholfirst" le choix comme variante optimale d’une galerie de sécurité dans l’emplacement du 2e tube du tunnel (tunnel de Fäsenstaub II) et d’une galerie d’aspiration des fumées à l’Ouest. Il est supposé que la galerie de sécurité sera réalisée bien avant la construction du tunnel de Fäsenstaub II. En raison des rapports entre le projet général pour le tunnel de Fäsenstaub II et la galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub I, le projet définitif de la galerie de sécurité doit être élaboré avec le projet général au sein de la même équipe de planification. Cela signifie qu’il convient d’élaborer avec le projet général N04/06 SH Sud – Herblingen le projet définitif N04/06 galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub I.

awardCriteriaDetails:
C1. Prix:
C2. Competences et references des personnes cles:
C3. Analyse des taches et proposition de procedure:
- subdivisé en: qualité et exhaustivité de l’analyse du mandat et du projeektanalyse:
- organigramme du soumissionnaire pour le projet:
C4. Concept d’assurance qualite et analyse des risques:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

street: Gellertstrasse 55


title: Lot 303 - parois/vitrages coupe-feu, portes métalliques.

Fondation des Parkings

street: Carrefour de l'Étoile 1

Batimetal SA

street: Le Bey 22


name: Spital Männedorf, Asylstrasse 10, 8708 Männedorf, Suisse, Téléphone: 044 / 922 22 11, Fax: 044 / 922 22 66

title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: Das Spital Männedorf beabsichtigt zwischen Sommer 2011 und Ende 2014 die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Behandlungstrakts in Etappen und unter Betriebsaufrechterhaltung. Neben 5 OP-Sälen werden Räume für die Intensiv- und die Notfall-Station sowie für die ZSVA und die Spital-Gastronomie realisiert. SKP 224 BEDACHUNGSARBEITEN Total ca. CHF 0.65 Mio., bestehend aus: - SKP 222 Spenglerarbeiten - SKP 223 Blitzschutz - SKP 224 Bedachungsarbeiten


name: Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden,à l'attention de Kurt Knöpfel, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau, Suisse

title: Umnutzung Zeughaus Herisau

description: BKP 233 Leuchten und Lampen BKP 237.9 MSR BKP 281.1 Gussasphalt Terrazzo BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien usw. BKP 281/282 Plattenarbeiten Boden/Wand BKP 281.7 Bodenbeläge in Holz BKP 281.8 Doppelböden BKP 368 Lagereinrichtung Kulturgüterschutzraum

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Fourniture de câbles et accessoires 60kV.

description: Fourniture de câbles à isolation synthétique et accessoires 60kV.

Groupe E SA Ingénierie Postes HT

street: Route de Morat 135

Nexans Suisse SA

street: Rue de la Fabrique 2


title: Ausbau Mittelschule Nidwalden

description: Ausbau Mittelschule Nidwalden BKP 215.2 Fassadenbau / Fenster aus Holz/Metall BKP 215.5 Äussere Metallbekleidungen BKP 224.1 Flachdach / Spengler / Blitzschutz BKP 281.0 Unterlagsböden BKP 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot:
Qualifikation / Referenzen:
Firmenstruktur / Leistungsfähigkeit:
Termine:
Preisangebot:
Qualifikation / Referenzen:
Firmenstruktur / Leistungsfähigkeit:
Termine:


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

description: Travaux de démolition.

description: Travaux de pierre naturelle.

description: Travaux de plâtrerie - peinture.

description: Travaux de ferblanterie.

description: Fenêtres, portes extérieurs.

title: Rénovation et transformation du bâtiment administratif et de l'Hôtel de ville de Morges.

description: Rénovation de l'Hôtel de ville de Morges.

street: Avenue Benjamin-Constant 1


name: Gemeindeverwaltung Walchwil/Kath. Kirchgemeinde Walchwil

title: Elektroarbeiten

description: Elektroarbeiten

eligibilityCriteria: CHF 50.00 30 Tage


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strasseninspektorat

title: Hüntwangen / Wil, 562 Bergstrasse, Dorfausgang Hüntwangen bis Landesgrenze CH / D, km 1.190-4.140

description: Bituminöse Beläge fräsen: 16500 m2 Beläge: 6400 to Aushub Werkleitungen: 1100 m3 Schachtabdeckungen (KS und SS): 22 St

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


title: CFC 281.0 - travaux de chape.

title: CFC 271, 285.1 - plâtrerie / peinture.

title: CFC 271, 285.1 - plâtrerie / peinture.

title: CFC 258 - cuisines ménagères (agencement et équipement).

title: CFC 273.0, 273.2 - portes et vitrages intérieurs en bois.

title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier.

DAR Architectes SA

street: 9c chemin du Croset - CP 126

Balzan et Immer SA

street: Route de Genève 15

Michel Cona SA

street: Rue des Pâquis 49

AFG Küchenvertrieb (Schweiz) AG

street: Rue Jacques Dalphin 12

Norba SA

street: Rte de Lausanne 46


title: Gestion immobilière commerciale, affaires isolées FM ouest

description: Le soumissionnaire soutient armasuisse Immobilier pour la gestion commerciale d'immeubles. Les prestations comportent une vaste palette de tâches ( détails : voir la partie B de la documentation pour l'appel d'offres ). Le mandant se réserve le droit de confier des travaux à plusieurs mandataires.

eligibilityCriteria: Néant

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 20
Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 20


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Brunnmattschulhaus, BKP 228 Sonnenschutz

description: Die Gebäude wurden als Massivbau mit Betonflachdachkonstruktionen ausgeführt, die Aussenwände sind als Sichtbetonoberfläche ausgeführt. Die Fenstervorderkante sitzt fluchtbündig an der Hinterkante des Rohbaues, in Fensterebene ist eine Innendämmung eingebaut. Die Fensterelemente schliessen mit flächenbündigen Holzpaneelen an den Fussboden und die Leibungen an. Den Charakter der Fassade bestimmen bildhauersich eingesetzte Lochfenster. Einzelgebäude: Haupttrakt – Etappentrakt – Aula – spez. Klassen – Aula – Kindergarten Gesamtsonnenschutzfläche ca. 500 m2

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20
Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20


title: Tramtunnel Schwamendingen, Aufwertung der Zugänge und Haltestellen Elektroanlagen

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst Abbruch und Entsorgung von alten Elektroanlagen sowie die Lieferung und Montage von neuen Anlagen: - Abbruch von alten Leitungstrassen - Einbau von den neuen Leitungstrasse - Lieerung, Montage und Anschluss von Flucht- und Rettungszeichenelementen - Anschlüsse für neue Lift- und Rolltreppenanlagen - Anschlüsse für bauseits gelieferte und montierte Beleuchtungsobjekte - Anschlüsse und Montage von bauseits gelieferten Einbauleuchten - Reinigen von Hauptverteilungen

eligibilityCriteria: 08.06.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des ponts et chaussées, section projets routiers

title: Amenagement de la traversee du village d'Attalens selon concept Valtraloc - prestations de services d'ingénierie du domaine du génie civil - études de projet, appel d'offres et réalisation.

description: Procéder à l’établissement du projet d’aménagement de la traversée du village d’Attalens sur la base d'une étude Valtraloc déjà réalisée et du projet lauréat d’aménagement du centre du village, ainsi que la séparation des canalisations des eaux de surface cantonales et communales. Le projet implique notamment: L’adaptation de la géométrie routière basée sur le projet de l’urbaniste. L’étude de l’évacuation des eaux de surface en tenant compte de la séparation des réseaux communaux et cantonaux, selon le concept général pré-établi L'intégration des mesures OPB L’adaptation des places et accès existants concernés par le projet de réaménagement du village. L’étude et le traitement des carrefours et liaisons à la route cantonale. L’intégration des mesures au centre du village, avec la problématique des accès à cette dernière et mesures nécessaires aux accès existants. L’étude du maintient/détournement du trafic pendant la durée des travaux. La planification et la gestion du trafic. La vérification de la faisabilité technique des étapes de travaux préconisées par la commune d’Attalens et propositions de variantes en accord avec la commune. L’étude des coûts avec clés de répartition État / commune.

street: Rue des Chanoines 17


name: René Faigle SA,Route de Denges 36, 1027 Lonay, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de secteur "Services",Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d'offres public pour externalisation de la gestion du parc des photocopieurs ou des appareils multifonctions comprenant la fourniture des appareils pour l'Etat de Genève, l'Hospice général et la FSASD.

description: L’Etat de Genève, la FSASD et l'Hospice général souhaitent externaliser la gestion du parc des photocopieurs ou d'appareils multifonctions comprenant la fourniture des appareils. Cette procédure doit permettre de trouver un fournisseur de photocopieurs ou d’appareils multifonctions noir - blanc et/ou noir - blanc/couleur qui soit également prestataire de services pour remplir l'ensemble des besoins énoncés dans l'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront pris en considération que les dossiers accompagnés des pièces suivantes : 1)Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires (AVS, AI, AC, APG, Lmat, LAA, LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations; 2)Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. 3)Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; 4)Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire


name: haelg,6 ch de la graviere, 1211 geneve 26, Suisse

name: Ville de Veyrier, à l'attention de M. André Jordan,Place de l'Eglise 7-9, 1255 Veyrier, Suisse, Téléphone: 022 899 10 10, Fax: 022 899 10 20, E-mail:

title: Projet du Grand Salève - Installations chauffage

description: Installations de chauffage pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes agées

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires inscrits au registre du commerce, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Le marché est ouvert à tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses pour ce type de marché.


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, office de construction des routes nationales

title: Lot L05661, tunnel Riedberg, Verstärkungsmassnahmen Portal West.

description: Principales quantités: — Remblai 30'500 m³, — Jetting 115'000 m, — Excavation 11'700 m³, — Ancrage passif 450 pces, — Gabion 100 m, — Mur soutenement 100 m, — Drainage du massif (forage) 1'400 m, — Déviation de la conduite de gaz ca. 200 m.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Capacité technique:
Capacité:
Qualité:

street: Kantonsstrasse 275


title: TSC - Fullservice Provider für den Betrieb und Unterhalt eines Video Konferenz Systems.

description: Swissgrid, qui est la société nationale pour l’exploitation du réseau en Suisse, est également responsable de l’exploitation du réseau suisse à très haute tension. Dans le cadre de la collaboration avec les autres exploitants de réseau européens (TSO, Transmission System Operators), il est prévu de communiquer à l’avenir davantage via un système de vidéoconférence. La présente adjudication vise donc à sélectionner un fournisseur de services complets qui assumera et garantira l’exploitation et l’entretien d’un tel système en partie déjà existant au niveau européen.

Swissgrid AG

street: Dammstrasse 3


title: Valbella Belagsarbeiten

description: Fräsen 7'700 m2; Berandungen 1'300 m2; Belag AC 8N 500 t; Belag AC T 22N 260 t; Belag AC T 22S 200 t


name: ETH Zürich, Baumanagement,Clausiusstrasse 37, CLD, 8092 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 632 78 30, Fax: +41 44 632 14 73, URL www.immobilien.ethz.ch/bau

title: ETH Zürich, CLA 4. Etappe, Neubau LEE

description: Die ETH Zürich realisiert an der Leonhardstrasse in 8006 Zürich ein Bürogebäude. Das Projekt befindet in innerstädtischem Umfeld. Das Gebäude umfasst 16 Stockwerke, 5 Unter- und 11 Obergeschosse. Die Gebäudehöhe über Terrain misst ca. 40 m. Die Geschosshöhe beträgt in den Bürogeschossen 3.40 m, das Gebäuderastermass 1.40 x 1.40 m. In der Sockelzone befindet sich die Eingangshalle als halböffentlicher Bereich mit Arbeitsplätzen für Studenten. Im Trakt Nord wird ein Weiterbildungs- und Seminarzentrum mit Hörsaal und Medienraum realisiert. Die Obergeschosse weisen ausschliesslich Büronutzung auf. In den Untergeschossen befinden sich Seminarräume, Archiv- und Lagerräume, Technik- und Logistikbereiche sowie Räume für Rechneranlagen. Kennwerte: Geschossfläche GF (SIA 416): 18'000 m2 Gebäudevolumen GV (SIA 416): 69'000 m3 BKP 265 HEBEEINRICHTUNGEN Total ca. CHF 60'000


name: Département Transport Equipement et Environnement (DTEE)

title: Appui au MO pour la gestion des données SIG dans le cadre de la 3e correction du Rhône

description: - Acquisition/production/géotraitement de données SIG, - Structuration et archivage de données SIG, - Gestion et maintenance de bases de données SIG, - Définition de standards pour la production de plans et les rendus SIG, - Mise en forme des données et production de plans, - Pilotage du développement d’outils et d’applications SIG, - Diffusion de données, - Veille technologique dans le domaine des SIG et liens avec le centre de compétence géomatique cantonal (CCGéo)

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Joël Heinrich,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 68, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

title: Automatisation des plans de parc véhicules

description: L’objectif du présent appel d’offre est d’ajouter une fonctionnalité au programme de la gestion de parc de véhicule actuel en associant un système externe capable de proposer des plans de parc calculés automatiquement grâce à des algorithmes tenant compte des contraintes métiers, topologiques et les bonnes pratiques.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Groupement MPAIC - BG, p.a. Monod-Piguet Associés SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N09 Ant.Montreux-Roche - Assain. viaducs de Chillon: auteur de projet phases EX et RE.

street: Place de la Gare 7

street: Av. de Cour 32


name: DB Projektbau GmbH im Namen und auf Rechnung der DB Netz AG

title: CH - Instandsetzung massiver Bauteile EÜ Maulbeerstrasse, Basel Bad Bf

description: Granitoberflächen von Schmutz u. Ablagerungen freimachen (5000 m2) und hydrophobieren (3200 m2). Die Mauerwerksfugen der Gleisgewölbe werden mittels Injektionen von mineralischer Suspension (900 m2) verpresst. Zonenfugen, Bewegungsfugen und Feuchtstellen in den Gleisgewölben werden mittels Injektionen eines Hydrostrukturharzes auf Acrylatbasis (1100 m2) abgedichtet. Die Putzflächen (380 m2) werden erneuert, farbbeschichtet und in öffentlich zugänglichen Bereichen mit einem Graffitischutzsystem versehen.

eligibilityCriteria: Alle geforderten Nachweise/erklärungen sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert und kann zum Ausschluß führen. Die Auflistungen sin in einer Anlage kurz und prägnant zusammenzufassen. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüberhinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.


title: N01, UPlaNS Maladière – Villars-Ste-Croix; Bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO).

GTA PA Techdata SA

street: chemin des Roches 38


name: Administration fédérale des douanes, direction générale des douanes, section matériel et imprimés

title: Chef de projet partiel technique, 1 adjudication.

title: Business Analyst, 1 adjudication.

title: Coach de projet, 1 adjudication.

title: Collaborateurs dans le projet "système de gestion de l’engagement et de localisation pour les centrales d’engagement du CGFR de l’administration fédérale des douanes".

description: La confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des douanes (AFD), direction générale des douanes (DGD) met au concours pour soutenir la direction de projet interne de l'administration du projet "système de gestion de l’engagement et de localisation pour les centrales d’engagement du cgfr de l’administration fédérale des douanes" les ressources suivantes: 1 chef de projet partiel au niveau "technique" 1 business analyst 1 coach de projet. Les personnes recherchées doivent disposer d’une expérience et de connaissances au niveau technique et organisationnelle pour la mise en place d’un système de gestion de l’engagement et de localisation. Ces personnes disposent également d'une expérience dans la conduite et/ou l’accompagnement de projets complexes. L'objectif du mandat est de soutenir la direction du projet pour atteindre les objectifs de projet fixés ainsi que le soutien des groupes de travail dans la recherche de solutions, définition des processus et l'établissement de la documentation. Description détaillée selon documents d'appel d'offre.

street: Monbijoustrasse 40

Steria Schweiz AG

street: Steinackerstraße 47

Couniq Consulting GMBH

street: Erlenauweg 17

Wistar Informatik AG

street: Morgenstr. 136A


name: Medizintechnik Beschaffung,à l'attention de Roger Kohler, Tellstrasse, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 838 41 08, Fax: 062 838 42 66, E-mail:

title: Card-Angioanlagen & Hämodynamische Messplätze

description: Das KSA wird das Angebot im Bereich der Kardiologie erweitern und ein zweites Herzkatheterlabor aufbauen. Dazu wird eine Biplane-Cardangioanlage neu beschafft und im Rahmen des gleichen Projekts die bestehende Monoplan-Anlage ersetzt.

eligibilityCriteria: - Die Anbieterin / der Anbieter ist erfahren auf dem Gebiet der cardiologischen Angiographie und dem Ausstatten von Herzkatheterlabors. - Mindestens je eine monoplane und eine biplane Anlage sowie zwei hämodynamische Messplätze der angebotenen Typen stehen in Europa im klinischen Betrieb. - Der Anbieter muss in der Schweiz über eine kompetente Serviceorganisation verfügen und einen differenzierten Kundenkreis betreuen. - Fachkompetenz im Klinikbereich wird ebenso vorausgesetzt wie ein modernes Qualitätsmanagement. - Garantierte Ersatzteilverfügbarkeit während mindestens 10 Jahren nach Abnahme des installierten Systems. - Die angebotenen Systeme inkl. allen Zubehörs haben allen gültigen Normen zu entsprechen.


name: Réseau Santé Valais (RSV) - Hôpital du Valais service d'informatique médicale et administrative

title: Projet gestion des repas.

street: av. Grand-Champesec 86

Identcode Système AG

street: avenue des Baumettes 11


name: Skidata suisse SA,Chemin de la Chapelle 4-6, 1033 Cheseaux, Suisse

description: Système de péage constitué d'une piste d'entrée, 2 pistes de sortie, 2 caisses automatiques et une unité de gestion locale.

description: Matériel de péage constitué d'une piste d'entrée, d'une piste de sortie, de 2 caisses automatiques et d'une unité de gestion locale.

description: Système de péage constitué de 2 pistes d'entrée, 2 pistes de sortie, 2 caisses automatiques et une unité de gestion locale.

title: Remplacement du matériel de péage (équipements de contrôle d'accès) des parkings Uni-Dufour, Uni-Mail et Ansermet

description: Remplacement des systèmes d'accès à péage de 3 parkings en 3 lots

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Centrale des Achats, à l'attention de Serge Biel,Case postale 96, 3960 Sierre, Suisse

title: Extension du CO de Goubing

description: Construction d'une salle de gym et d'un bâtiment de dix salles de classe


name: ANLIKER AG,Meierhöflistrasse 18, 6021 Emmenbrücke, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-ENB-UMW,Av. de la Gare 43 - CP 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: 051 224 26 07, Fax: 051 224 30 47, E-mail:

title: Lausanne Est – Berne : Assainissement du bruit des chemins de fer de l’unité d’assainissement 108 Communes : Villars-sur-Glâne, Düdingen und Wünnewil-Flamatt

description: Construction de parois antibruit le long des voies CFF sur les communes de Villars-sur-Glâne, Düdingen et Wünnewil-Flamatt La longueur cumulée des parois est de 1'394 m¹, représentant une surface de 2'773 m2 au-dessus du plan de roulement (PDR). Commune de Villars-sur-Glâne Le projet s’étend du km CFF 63.809 au km CFF 64.216. La longueur cumulée des parois est de 410 m¹, représentant une surface de 805 m2 au-dessus du plan de roulement (PDR). Commune de Düdingen Le projet s’étend du km CFF 71.170 au km CFF 72.270. La longueur cumulée des parois est de 516 m¹, représentant une surface de 1'032 m2 au-dessus du plan de roulement (PDR). Communes de Wünnewil-Flamatt Le projet s’étend du km CFF 80.526 au km CFF 80.991. La longueur cumulée des parois est de 468 m¹, représentant une surface de 936 m2 au-dessus du plan de roulement (PDR). .

eligibilityCriteria: 31.03.2011 CHF 400.00 sous www.simap.ch ou à retirer à l'adresse suivante : sd ingénierie Fribourg SA Freiburger Kantonalbank, 1701 Fribourg, sd ingénierie Fribourg SA IBAN : CH05 0076 8011 0064 6330 6


name: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf,à l'attention de Hans-Ueli Elsener, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 411 43 20, E-mail:

title: Totalunternehmer Wand- und Deckenverkleidungen

description: Die vorliegende Submission beinhaltet die Totalunternehmerleistungen für das schlüsselfertige Erstellen der Wand- und Deckenverkleidungen in den 3 Haltestellen des Tramtunnels Schwamendingen.


name: Ecole Polytechnique Fédéral de Zurich Laboratoire pour Chimie Organique

title: Hybrid spectromètre de masse transform ESI/MALDI Fourier.

description: The MS Service Lab at Institute for Organic Chemistry intends to purchase a state-of-the-art Fourier Transform Mass Spectrometer with a switchable ESI/MALDI ion source and a powerful and user-friendly instrument control and data processing system for a variety of samples. Further details can be found in the Specification Documentation.

street: Wolfgang-Pauli-Strasse 10, HCI E 337

Bruker Daltonics GmbH

street: Industriestraße 26


title: Brünigstrasse Alpnachstad, Bereich Feld bis Wolfortbach Belagserneuerung

description: Belag Fräsen 24500 m2 Walzasphalt 5000 t

eligibilityCriteria: 21.01.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis): 70
Technischer Wert des Angebots: 20
Leistungsfähigkeit / Referenzen: 10
Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis): 70
Technischer Wert des Angebots: 20
Leistungsfähigkeit / Referenzen: 10


title: Kantonsschule Zürcher Unterland, Kantonsschulstrasse bei 23, 8180 Bülach, Duschen Sanierung im Sporttrakt, BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Kantonsschule Zürcher Unterland Bülach, Sanierung Duschen im Sporttrakt


name: Facto AG,Gewerbezone Rötzmatt-Gheid, 4601 Olten, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Voyageurs, P-OP-SB-EK-ETE, à l'attention de M. Alexander Schweizer,Wylerstrasse 123/125, 3000 Berne 65, Suisse, Téléphone: +41 51 220 25 70, Fax: +41 51 220 13 84, E-mail:

title: Elektro-pneumatische Tafeln für Loks RE420


title: Sanierung Eichbüelstrasse, Oetwil am See

description: Bauauftrag - Belagssanierung Eichbüelstrasse - Werkleitungserneuerungen EW und Swisscom AG

eligibilityCriteria: Erfahrung im Tief- und Strassenbau, aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


name: Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service des routes et de la mobilité, à l'attention de Roger Kankwende,Rue du Port-Franc 18, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213155415, Fax: 0213155002, E-mail:

title: Chemin du Levant

description: Aménagement d’un nouveau trottoir entre le chemin de Bellevue et l’avenue de Jaman Renouvellement des conduites souterraines (SEL)

eligibilityCriteria: CHF 60.00 Le dossier d'appel d'offres numérique est téléchargeable sur ce site. Le dossier d'appel d'offres sous format papier sera délivré contre paiement à verser sur le compte de la Caisse communale, CCP 10-395-7, CP 5032, 1002 Lausanne, en précisant la référence du chantier.


name: André Repond SA,Rue du Centre 25, 1637 Charmey, Suisse

name: Service des routes Division Infrastructure routière,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse

title: Mise en conformité au trafic 40t - 4 estacades - Travaux 2011

description: Dimensions des ouvrages (longueur/largeur) en m : Estacade sous les Caudreys : (54/2.0) Estacade Pré Bacon 3 (12/1.0) Pont sur ruisseau Farettes 1 (6.0/6.0) Pont sur ruisseau Farettes 2 (6..0/5.0) Quantités principales : Hydrodémolition : 15 m3 Mortier de réparation : 45 t BFUP : 10 m3 Béton armé : 80 m3 Revêtement bitumineux : 150 t

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strasseninspektorat

title: Otelfingen, 297 Landstrasse, Kreisel Land-/Boppelser-/Lährenbühlstrasse, km 1.235

description: Belag abbrechen: 280 m3 fest Strassenabläufe: 8 St Abschlüsse: 400 m Beton Kreisel: 1100 m2 Kabelschutzrohre: 300 m Schächte: 8 St Belagsarbeiten: 500 t

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung im Strassen- und Werkleitungsbau


name: Urs Mueller, Leiter Technik,à l'attention de Urs Mueller, Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen, Suisse, Téléphone: 071 494 23 03, Fax: 071 494 28 79, E-mail:

title: Ersatz Planungs-CT

description: siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Office cantonal des ponts et chaussées du canton de Berne

title: Gestütz auf das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (ÖBG) vom 11. Juni 2002 und der zugehörigen Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) erröffnet die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion die Konkurrenz für folgenden Auftrag : Strassenbauarbeiten : - Fräsen von Belag : 2'800 m2 - Abbruch von Belag : 3'600 m2 - Aushub : 7'600 m3 - Randabschlüsse und Pflästerungen : 1'700 m1 - Transporte : 10'000 m3 - Fundationssicht mit Zulieferung : 5'200 m3 - Bituminöse Belag ACT : 1'900 to - Bituminöse Belag AC : 1'000 to

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Markgräflerhof, BKP 221 Fenstersanierung

description: BKP 221 Fenstersanierung Sanierung bestehender Fenster, Einbau von IV-Gläsern zur klimatischen Verbesserung, Verbesserungen wo notwendig am Holz und die damit verbundenen Malerarbeiten, Garantieverlängerung/Wartungsarbeiten auf fünf Jahre nach Enderstellung. Gebäude-Kubatur: Länge 130 m, Breite 15 m, Höhe 20 m

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Schlüsselpersonal: 50
Angebotspreis: 50
Schlüsselpersonal: 50


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Putzkrepppapier.

street: Wankdorfstraße 2

E. Weber & Cie AG

street: Industriestrasse 28


title: ALK, Kraftwerk Filisur, Turbinenrevision MG 2

description: Das Kraftwerk Filisur besteht aus zwei Maschinengruppen (MG) und turbiniert Wasser aus den Ausgleichsbecken Glaris und Islas, das im Wasserschloss Cruschetta zusammengefasst wird. Je eine vertikale Francisturbine treibt einen 6-poligen Generator an. Die Maschinengruppen haben je eine Leistung von 32.5 MW, einen Nenndurchfluss von 8.8 m3/s und werden ca. 5'000 Betriebsstunden pro Jahr betrieben. Die Turbine der MG2 wurde letztmals im Winter 2005/2006 total revidiert. Gleichzeitig mit dem Laufradwechsel soll im Winter 2011/2012 eine Turbinenrevision der MG 2 vorgenommen werden. Zu erbringen sind folgende Leistungen: Reinigung der zum Lieferanten gelieferten Teile, die Befundaufnahme inkl. Dimensionskontrollen und Rissinspektionen mit Protokollen, die Revision, die Zeichnungserstellung und Herstellung oder Beschaffung von benötigten Ersatzteilen, sofern sie nicht vom Besteller abgegeben werden können, die Werkabnahme der revidierten Teile, die Transporte ins Revisionswerk und zurück in das Kraftwerk inkl. der Transportversicherung und die Abgabe der kompletten Revisionsdokumentation.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


title: Egg/Mönchaltorf, 339 Usterstrasse, km 9.500 - 11.400

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen: Aushub: 500 m3 Kieslieferung: 500 m3 Transporte: 1'500 m3 Abschlüsse: 1'500 m Belag fräsen: 13'000 m2 Belag AC B 22H: 1'300 t Belag AC 8H: 1'100 t

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Strassen- und Tiefbauunternehmung


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Réalisation des tâches d’uniformisation des plans d’enregistrement du DFAE.

title: (1152) 201 prestation de soutien GEVER office DFAE.

street: Fellerstrasse 21

Rexult AG

street: Kramburgstrasse 10


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - office des bâtiments

title: Rénovation du CO de Budé - installations de ventilation.

description: Installations de ventilation dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du candidat pour l'exécution du marché, qualité technique de l'offre et respect des délais:
Montant de l'offre en matière de maintenance:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres k2+


name: Seelandheim Worben, Gemeindeverband Seelandheim Worben, 3252 Worben, Suisse

title: Ersatzneubauten für Zelgli und Höfe - Neubauten C1 und C2

description: Ziel In den zwei Ersatzneubauten wird für insgesamt 112 pflegebedürftige Personen ein neues Heim geschaffen, welches den heutigen Anforderung entsprechend und mit einer guten Gestaltung sowohl im Innenraum wie auch im Aussenraum, den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen soll. Ebenso wird darauf geachtet, dass die Arbeit für das Personal durch eine gute Abfolge der Räume und offene Sichtbezüge erleichtert werden kann. Neubau Die zwei neuen 2-geschossigen Gebäude sind annähernd identisch. Sie umfassen je 56 Betten aufgeteilt in 4 Wohngruppen. Jede Wohngruppe hat ihren Ess- sowie Aufenthaltsbereich. Die Korridore führen als Wegsystem um die zwei innenliegenden Höfe und ermöglichen den Bewohnern die Bewegung auch bei schlechtem Wetter. Auf jedem Geschoss befinden sich ein Pflegebad und eine Aufbereitungsküche. Im zentralten Kern sind die Wasch-, Technik- und Personalräume geplant. (Für weitere Angaben siehe Ausschreibungsunterlagen)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Bauherrenberatung

description: Die Gemeinde Richterswil plant die Erstellung eines Wohn- und Pflegeheims mit 56 Zimmern (Projektstand November 2010) an der Gartenstrasse 7 in Richterswil. Zur Erlangung eines Projektvorschlags für das Wohn- und Pflegeheim führte die Gemeinde Richterswil 2009 einen Studienauftrag unter fünf Architekturbüros durch. Aus dem Studienauftrag ging das Projekt «barbara» des Architekturbüros Michael Meier und Marius Hug aus Zürich als Sieger hervor. Für die Realisierung dieses Projektes sucht die Gemeinde einen Bauherrenberater, der ihr während sämtlichen Arbeitsphasen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) zur Seite steht und sie bis zur Inbetriebnahme des neuen Wohn- und Pflegeheims Gartenstrasse begleitet. Der Bauherrenberater berät die Gemeinde bei Entscheiden und vertritt diese gegenüber den beauftragten Planern und Unternehmern. Es ist vorgesehen, dass der Bauherrenberater eine Stabsfunktion einnimmt und die Gesamtprojektleitung den Architekten obliegt.


name: Oberingenieurkreis I,à l'attention de Jürg Zingg, Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: Instandsetzung Goldswilviadukt

description: Ingenieur-Dienstleistungen für die Umgestaltung und Instandsetzung Goldswilviadukt und –unterführung (Objekte G2 und G2a), Interlaken Ringgenberg: Projektierung, Ausschreibung, Realisierung (entsprechend den Leistungen Phasen 32 – 53 gemäss Leistungstabelle für Bauingenieurleistungen (Anhang 2), Gesamtablauf gemäss Checkliste Projektablauf Strassenbau (Anhang 4) der Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Zuschlagskriterium 1: Auftragsanalyse,: 30
Zuschlagskriterium 2: Angebotspreis,: 30
Zuschlagskriterium 3: Terminprogramm,: 25
Zuschlagskriterium 4: Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen,: 15
- Projektleiter 10 %:
- örtlicher Bauleiter 5 %:
Zuschlagskriterium 1: Auftragsanalyse,: 30
Zuschlagskriterium 2: Angebotspreis,: 30
Zuschlagskriterium 3: Terminprogramm,: 25
Zuschlagskriterium 4: Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen,: 15
- Projektleiter 10 %:
- örtlicher Bauleiter 5 %:


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Institut für Biochemie

title: Spectromètre de masse triple quadrupole pour LC-MS/MS inclut software, source électrospray, installation, 2 ans de garantie.

street: Schafmattstr. 18, HPM G 15.3

AB Sciex Switzerland GmbH

street: Steinbruchstrasse 11


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Abteilung Nationalstrassenbau

title: N5, Umfahrung Biel, Verzweigung Brüggmoos

description: Le contournement de Bienne fait partie de la N5 entre Yverdon-les-Bains et Luterbach. L'échangeur des Marais de Brügg ainsi que les jonctions représentent la liaison Sud-Ouest de la branche Est. Ils relient la N5 à la T6 ainsi que le réseau à haut débit au réseau local. Pour l'échangeur des Marais de Brügg, il est prévu entre autre la construction à ciel ouvert des ouvrages suivants : Cuvelage à l'endroit de l'échangeur jusqu'au portail Sud du tunnel du Längholz, tunnel en direction du Weidteile, Pont Portstrasse sur la T6 ainsi que Pont Mittelstrasse sur la T6. Au préalable, il faudra déplacer de nombreuses conduites industrielles et exécuter une fouille avec une paroi étanche. Il faut prendre en compte les quantités principales (données aproximatives) suivantes : Constructions routières : 127'000 m2 Constructions de réseaux industrielles en dehors de la N5/T6 : 14'000 m1 Enceinte de fouille : 40'000 m2 Excavation : 400'000 m3 Micro-pieux : 27'000 m1 Ouvrages d'art, mètre cube de béton : 65'000 m3

eligibilityCriteria: Selon les indications dans le dossier de soumission.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis 50%:
2. Bauprogramm und Bauvorgänge inkl. Nachweis der Plausibilität.:
Darstellung der Bauabläufe und deren Abhängigkeiten unter:
Berücksichtigung der Leistungsannahmen und Ressourcen.:
Nachvollziehbarkeit und Nachweis der Plausibilität, dass:
mit dem gewählten Bauablauf die Meilensteine eingehalten:
und Reserven für Unvorhergesehenes ausgewiesen sind.:
Angaben zu detaillierten Bauvorgängen und Bauzuständen:
für ausgewählte Gewerke. Darstellung des kritischen Weges. 20%:
3. Technischer Bericht:
Technischer Bericht mit Installations- und Logistikkonzept,:
Realisierungsschwerpunkten, Nachweis Leistungsfähigkeit.:
Beschreibung der Baugrubenumschliessung (Dichtwand) inkl.:
Aufzeigen der Qualitätssicherungsmassnahmen zur Erzielung:
einer hohen Dichtigkeit.:
Beschrieb der Sicherheits- und Umweltmassnahmen. 15%:
4. Organisation:
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung.:
Erfahrung und Fachwissen der eingesetzten Personen. 10%:
5. QM-Konzept:
Darstellung eines objektbezogenen QM- Konzeptes mit Auflistung:
von qualitätsrelevanten Arbeiten und vorgesehenen Massnahmen:
zur Sicherstellung der Anforderungen. Objektbezogene:
Risikoanalyse mit: 5
Preisbewertung:
Der tiefste Angebotspreis erhält die Note 5. Der Betrag (150% vom tiefsten Angebotspreis) entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebotspreise werden auf der Geraden, welche durch diese 2 Punkte führt, interpoliert. Teurere Angebotspreise als der Betrag 150% vom tiefsten Angebotspreis erhalten die Note 1.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 1 bis 5::
1 = Wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar):
2 = ungenügend, die Anforderungen weitgehend nicht erfüllt:
3 = gut, die Anforderungen erfüllt:
4 = sehr gut, die Anforderungen teilweise übertroffen:
5 = ausgezeichnet, innovativ, weit über den Anforderungen liegend:
Punktberechnung::
Die Note jedes Kriteriums wird mit der entsprechenden: 5
1. Preis 50%:
2. Bauprogramm und Bauvorgänge inkl. Nachweis der Plausibilität.:
Darstellung der Bauabläufe und deren Abhängigkeiten unter:
Berücksichtigung der Leistungsannahmen und Ressourcen.:
Nachvollziehbarkeit und Nachweis der Plausibilität, dass:
mit dem gewählten Bauablauf die Meilensteine eingehalten:
und Reserven für Unvorhergesehenes ausgewiesen sind.:
Angaben zu detaillierten Bauvorgängen und Bauzuständen:
für ausgewählte Gewerke. Darstellung des kritischen Weges. 20%:
3. Technischer Bericht:
Technischer Bericht mit Installations- und Logistikkonzept,:
Realisierungsschwerpunkten, Nachweis Leistungsfähigkeit.:
Beschreibung der Baugrubenumschliessung (Dichtwand) inkl.:
Aufzeigen der Qualitätssicherungsmassnahmen zur Erzielung:
einer hohen Dichtigkeit.:
Beschrieb der Sicherheits- und Umweltmassnahmen. 15%:
4. Organisation:
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung.:
Erfahrung und Fachwissen der eingesetzten Personen. 10%:
5. QM-Konzept:
Darstellung eines objektbezogenen QM- Konzeptes mit Auflistung:
von qualitätsrelevanten Arbeiten und vorgesehenen Massnahmen:
zur Sicherstellung der Anforderungen. Objektbezogene:
Risikoanalyse mit: 5
Preisbewertung:
Der tiefste Angebotspreis erhält die Note 5. Der Betrag (150% vom tiefsten Angebotspreis) entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebotspreise werden auf der Geraden, welche durch diese 2 Punkte führt, interpoliert. Teurere Angebotspreise als der Betrag 150% vom tiefsten Angebotspreis erhalten die Note 1.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 1 bis 5::
1 = Wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar):
2 = ungenügend, die Anforderungen weitgehend nicht erfüllt:
3 = gut, die Anforderungen erfüllt:
4 = sehr gut, die Anforderungen teilweise übertroffen:
5 = ausgezeichnet, innovativ, weit über den Anforderungen liegend:
Punktberechnung::
Die Note jedes Kriteriums wird mit der entsprechenden: 5


title: Installation der Videoüberwachung

description: Installation der Videoüberwachung

eligibilityCriteria: Voir documents d'appel d'offres