title: Rechtsrheinische Oberländerstrasse Baumeisterarbeiten

description: Aushub / Abtrag 1'700 m3; Baugrubensicherung 420 m2; Anker 1'000 m; Bruchsteinmauern 460 m2; Ungebundenes Gemisch 950 m3


name: Allvisa AG,à l'attention de Peter Imhof, Seestrasse 6, 8027 Zürich, Suisse, Téléphone: 0433444356, E-mail:

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

documentType: cancellationDetails

description: Durchführung der beruflichen Vorsorge gemäss BVG (Anschluss an Sammeleinrichtung)

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


documentType: awardNotice

title: Trois immeubles de logements à Thônex - Appel d'offre : Ingénieur CV-S

description: Prestations d'Ingénieur en Chauffage-Ventilation & Sanitaire selon norme SIA 108

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Références du candidat:
Qualité économique de l'offre:
Organisation du candidat:
Compréhension du projet:

CLR architectes SA

street: rue des Vieux-Grenadier 8

Rigot + Rieben Engineering SA

street: Chemin du Château-Bloch 17


currency: CHF

title: BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Neubau von Wohn- und Pflegezentrum Zollikon

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

mainProcurementCategory: works


name: Rechtdienst ISB/SNBe,à l'attention de Herr François Dietisheim, Leiter Rechtsdienst, PH 4, B, 3010 Bern, Suisse, E-mail:

description: Brokermandat für das Versicherungsportfolio ISB/SNBe per 1.7.2014


name: Service logistique et manifestations,Rue François-Dussaud 10 - Case postale 1709, 1211 Genève 26, Suisse, E-mail:

description: Petit véhicule utilitaire électrique long

description: Petit véhicule utilitaire électrique court

title: Quinze petits véhicules utilitaires électriques (2 lots)

description: cf. chapitre 2.7

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans les documents.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Remplacement des fenêtres du Home Clos Brochet à Neuchâtel

description: Le home Clos Brochet souhaite améliorer la performance énergétique de son bâtiment ainsi que le confort des occupants. Dans ce cadre, le home envisage de remplacer une partie des fenêtres et porte fenêtre du bâtiment. Afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace des chambres du home, une ventilation contrôlée hygroréglable sera mise en fonction. Cette installation nécessite notamment la mise en place de bouches d'entrée d'air dans certains cardres de fenêtre.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: CFC: 112 - Démolitions CFC: 201 - Fouilles en pleine masse CFC: 211 - Travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: BKP 112 Abbrucharbeiten: Abbruch der Gewächshausanlage (Glas-Stahlkonstruktion), Fundationen, Bodenplatten und Regenwasserbecken. BKP 201 Erdarbeiten: Abtrag- und Aushubarbeiten, Einbau Fundationsschicht, Hinterfüllungen. BKP 211 Baumeisterarbeiten: Neue Streifenfundation und Bodenplatten, sowie das Erstellen eines neuen Regenwassersammelbeckens.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (100%):
- Preis (100%):


title: Dennigkofenweg Nord; Sanierung Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen; Baumeisterarbeiten

description: Ersatz von Gas- und Wasserleitungen, meist in kombinierten Gräben: - Hauptleitungen Gas (Ersatz): 220 m - Hauszuleitungen Gas (Umhängen): 10 m - Hauptleitungen Wasser (Ersatz): 225 m - Hauszuleitungen Wasser (Ersatz): 130 m Abwasser: neuer Kontrollschacht Strassenentwässerung: Sanierungen, Ersatz Abdeckungen Öffentliche Beleuchtung: Arbeiten für Kabelzug

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Schlanserstrasse Baumeisterarbeiten

description: Abtrag/Aushub 500 m3; Entwässerungsleitungen 360 m; Schächte SA/KS 7 St; Schalungen 140 m2; Beton 40 m3


title: Gesamtsanierung und Optimierung Raumprogramm Geschäftshaus

description: Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Geschäftshaus aus dem Jahre 1949 sind folgende Massnahmen geplant: - Erdbebenertüchtigung: durchgehende Stahlbetonscheiben im Bereich des Treppenhauses und der Brandmauer zum Hotel Marriott - Rückbau sämtlicher Trennwände und Einbauten (1.-5. Obergeschoss) - Reorganisation der Büronutzflächen (1.-5. Obergeschoss) - Komplettersatz der haustechnischen Installationen (1.-5. Obergeschoss) - Ergänzung der haustechnischen Installationen (2. UG - Erdgeschoss) - Neue Wärme und Kälteerzeugung 1. UG und Dachaufbauten - Energetische Massnahmen: Fensterersatz 5. OG, 1. UG, Dämmung Brüstungen und Dachflächen. - Ersatz Blechdach durch Flachdachkonstruktion - Fassadensanierung: Kunststein und keramische Platten

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht der GATT-/WTO-Verordnung bzw. BoeB und VoeB.


name: Implenia Suisse SA,Chemin de l'Écho, 1, 1213 Onex, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: N01 - Tun.Arare - Bachet sécurité Travaux GC pour mise aux normes - Lot 4

description: Mise en conformité des équipements d’exploitation et de sécurité EES des 4 tranchées couvertes de l'évitement de Plan-les-Ouates à Genève (Arare, Saconnex, Bachet-de-Pesay et Les Palettes) : Domaine D-8 – Installations auxiliaires • Installation complète des portes, carrosserie et peinture des issues de secours; • Installation complète des portes et peinture des niches SOS; • Extension du réseau de défense incendie aux nouvelles niches SOS et la pose des deux nouveaux hydrants (Bachet-de-Pesay PK 2,900). Domaine D-9 – Génie civil • Aménagement des installations de chantier ; • Dépose de murs para phones ; • Création de deux nouvelles niches SOS dans la TC Bachey-de-Pesay ; • Élargissement des embrasures des portes des issues de secours, suppression des seuils : • Préparation de la surface d'encadrement des portes des issues de secours et des niches SOS pour la peinture ; • Fouille pour la prolongation du réseau de défense incendie ; • Les prestations de génie civil liées aux équipements sont détaillées dans les domaines D1 à D8. • Créations liaisons enterrées nécessaires au guidage optique pour atteindre les infrastructures de chambres existantes ; • Liaison (tubes) entre la GAT et les nouvelles niches de Bachet de Pesay ; • Sciage et carottage pour le balisage de fuite ; • Débouchage de tubes de réserve ; • Nouvelles réservations ; • Réservation devant les nouvelles niches de Bachet de Pesay pour la signalisation lumineuse. Domaine D-1 à D7 – EES: • Prise en compte des interfaces Ces travaux seront réalisés en même temps que les travaux des lots BSA. Les CAN principaux sont les suivants: • CAN 113 Installations de chantier • CAN 117 Démolitions • CAN 131 Réparation et protection des ouvrages en béton • CAN 132 Forages et coupes dans le béton et la maçonnerie • CAN 151 Construction de réseaux enterrés • CAN 161 Épuisement des eaux • CAN 172 Étanchement d'ouvrages enterrés et de ponts • CAN 183 Clôtures • CAN 211 Terrassements • CAN 221 Couches de fondation et exploitation de matériaux • CAN 222 Pavages et bordures • CAN 223 Chaussées : couches, revêtements/mise en œuvres • CAN 237 Canalisations et évacuation des eaux • CAN 241 Constructions en béton coulé sur place

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


name: Service achats transports publics genevois

description: Lot N°1 (Marché 1+Marché 2) :Marché 1 : vêtements pour personnel de conduite (env. 1200 personnes dont 10% de femmes)Marché 2 : vêtements pour le personnel commercial (env. 30 personnes dont 50% de femmes)

description: Lot N°2 (Marché 3) : Marché 3 : vêtements pour contrôleurs titres de transport/surveillants réseau (env. 60 personnes)

description: Lot N°3 (Marché 4) : Marché 4 : vêtements pour personnel technique (env. 300 personnes)

title: Fourniture des vêtements professionnels du personnel des TPG

description: l'objectif du présent appel d'offre est de fournir aux personnel de l'exploitation, du technique et des agences TPG les vêtements nécessaires à leurs fonction.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Route de la Chapelle 1


title: Regenretentionsbecke Geissgasse

description: Nebau eines unterirdischen Regenretentionsbecken aus Stahlbeton an der Geissgasse im Mittleren Moos in Interlaken. Vorgängiger Rückbau eines Betonbunkers. Erstellen einer Baugrube im Grundwasser. Der Baugrubenabschluss erfolgt mit Spundwänden.

eligibilityCriteria: Schriftliche Anmeldung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotssumme: 60
Fachliche Kompetenz / Ausbildung Schlüsselpersonal: 30
Bauprogramm: 10
Angebotssumme: 60
Fachliche Kompetenz / Ausbildung Schlüsselpersonal: 30
Bauprogramm: 10


title: Tramwendeschleife Siloah

description: Erstellen einer Wendeschleife für Strassenbahnen an eine bestehende Gleisanlage. Abbruch eines bestehenden Flurweges aus Schwarzbelag. Neubau eines Flurweges mit Mergel- und Schwarzbelag. Werkleitungsarbeiten für bahn- und strassentechnische Elektro- und Entwässerungsleitungen. Erstellen von Fundamenten für Wartehaus, Einrichtungselemente und Fahrleitungsmasten. Hauptmengen: Aushub ca. 3'500 m3 Auffüllungen/Schüttungen ca. 2'500 m3 Fundationsschichten ca. 3'000 m3 Entwässerungs- und Werkleitungen ca. 850 m Schächte aus Ortbeton und Fertigbetonteilen ca. 20 St Konstruktionsbeton ca. 20 m3 Fahrleitungsfundamente ca. 10 St Rohrquerung unter RBS-Gleistrasse ca. 20 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Bereinigter Angebotspreis 100%:
Bereinigter Angebotspreis 100%:


name: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Leistungsbereich WE, WEQA-gna

title: Informatikdienstleistungen im SECO WE für die Weiterentwicklung, Wartung und Support des SAP Projektsystems während den Jahren 2014 bis 2017

description: Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben werden Angebote von Unternehmungen gesucht, welche dem SECO im Leistungsbereich WE für die Periode vom 1.1.2014 bis 31.12.2017 Informatik- und betriebswirtschaftliche Leistungen für die Weiterentwicklung, Wartung und Support des SAP Projektsystems anbieten (Personalverleih). Die Leistungen reichen von der Analyse und Bewertung von neuen Anforderungen über Design und Konzeption bis hin zur Implementierung (ABAP-Entwicklungen) der Anforderungen. Im Weiteren müssen die bestehenden Entwicklungen im Modul SAP PS gewartet und weiterentwickelt werden (PS Workplace, Info User Workplace, etc.).

eligibilityCriteria: keine


title: AIG Réseau de distribution Saraco satellites/gros porteurs et réfection du dallage gros porteurs.

description: Le marché consiste à réaliser une fouille permettant la mise en place des conduites et des pits Saraco afin de renouveler les réseaux existants dans la zone des satellites et des gros porteurs ainsi que de remplacer certaines portions dégradées du dallage.

Aéroport international de Genève

street: case postale 100

Induni & Cie SA

street: av. des Grandes-Communes 6


name: Einwohnergemeinde Wyssachen, vertreten durch den Gemeinderat

title: Sanierung Hofzufahrt Hinders Rysch

description: Hofzufahrt Hinders Rysch, Länge 654 m‘ Humusarbeiten ca. 3‘700 m2 Materialab- und Auftrag ca. 1‘100 m3 Natursteinblöcke ca. 80 to PP-Rohrleitungen ca. 310 m‘ Kiessand ca. 1‘800 m3 ACT Melio ca. 370 to

eligibilityCriteria: 22.07.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Bauprogramm mit Personal- und Maschineneinsatz: 15
Qualität und Projektorganisation: 15
Preis: 70
Bauprogramm mit Personal- und Maschineneinsatz: 15
Qualität und Projektorganisation: 15


name: Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth,à l'attention de Spichtig Adalbert, Mythenstrasse 2, 6410 Goldau, Suisse

title: Neubau Alterszentrum Chriesigarten Arth

description: Neubau Alterszentrum Chriesigarten in Massivebauweise. Ausführung ab Frühjahr 2014


name: Groupe E SA, direction distribution energie, exploitation réseau HT

title: Fourniture de transformateurs 60/21.5-18 kV 25MVA.

description: Fourniture de quatre transformateurs 60/21.5-18kV 25MVA.

street: Route de Morat 135


title: Offerte GM Valendas Heimgebiet, Güterstrasse Nr. 6

description: Strassenlänge 1085 m; Abtrag/Schüttung 3800 m³; Fundationsmaterial 2200 m³; Betonstrassen/-spuren 1950 m²; Bituminöse Beläge 220 t; Entwässerungsleitungen 370 m; Begrünungen 7500 m² (separates Offertformular)


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Berne, école polytechnique fédérale EPF Zurich et la centrale de matériel pour école et bureau de la Ville de Berne

title: Papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, blanc = 1 415 120 000 feuilles. Livraisons: OFCL/EPF dès le 2.8.2013; centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 1.9.2013

description: Papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, blanc = 1'415'120'000 feuillesLivraisons: OFCL/EPF dès le 02.08.2013; Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 01.09.2013

title: Papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, recyclé = 337 520 000 feuilles. Livraisons: OFCL dès le 1.6.2014; centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 1.9.2013

description: Papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, recyclé = 337'520'000 feuillesLivraisons: OFCL dès le 01.06.2014; Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 01.09.2013

title: Papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, recyclé = 35 400 000 feuilles. Livraisons: EPF dès le 2.8.2013

description: Papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, recyclé = 35'400'000 feuillesLivraisons: EPF dès le 02.08.2013

title: Papier de bureau de 90 à 250 g/m2, formats A4/A3/SRA3, blanc, satiné = 61'101'200 feuilles. Livraisons: OFCL/EPF dès le 2.8.2013; Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 1.9.2013

description: Papier de bureau de 90 à 250 g/m2, formats A4/A3/SRA3, blanc, satiné = 61'101'200 feuillesLivraisons: OFCL/EPF dès le 02.08.2013; Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 01.09.2013

title: Papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, couleurs diverses = 31'920'000 feuilles Livraisons: OFCL dès le 02.08.2013

description: papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, couleurs diverses = 31'920'000 feuillesLivraisons: OFCL dès le 02.08.2013

title: (1346) 620 papier pour imprimantes et appareils multifonctions.

description: Le présent appel d'offres porte sur un contrat conclu pour une durée de quatre ans (marché de base: 1 année [25%]; option: 3 x 1 année [3 x 25%]) dans le cadre d'une coopération en matière d'achats (OFCL, EPF de Zurich et la Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne concernant l'acquisition et la livraison (stock et livraison directe) de papier de bureau (formats A4, A3 et SRA3; divers grammages). LOT1: papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, blanc = 1'415'120'000 feuillesLivraisons: OFCL/EPF dès le 02.08.2013; Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 1.9.2013LOT2: papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, recyclé = 337'520'000 feuillesLivraisons: OFCL dès le 01.06.2014; Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 1.9.2013LOT3: papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, recyclé = 35'400'000 feuillesLivraisons: EPF dès le 02.08.2013LOT4: papier de bureau de 90 à 250 g/m2, formats A4/A3/SRA3, blanc, satiné = 61'101'200 feuillesLivraisons: OFCL/EPF dès le 2.8.2013; Centrale de matériel pour école et bureau de la ville de Berne dès le 1.9.2013LOT5: papier de bureau de 80 g/m2, formats A4/A3, couleurs diverses = 31'920'000 feuillesLivraisons: OFCL dès le 2.8.2013.

street: Fellerstrasse 21

name: Projekt (1346) 620 Papier pour imprimantes et appareils multifonctions

Papyrus Schweiz AG

street: Zürcherstrasse 68

Antalis AG

street: Industriestrasse 20


title: Grund-/Hintere Grund-/Haldenstrasse


name: GIP-Symaris,24 rue du 4ème RSM BP 29, 68250 Rouffach, France

title: SIC-SPJBB

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Primarschule Niederglatt, Grafschaftsstrasse 55, Postfach 274, 8172 Niederglatt

title: Baumeisterarbeiten

description: Sanierungen / Erweiterungen Primarschulen Niederglatt Schulhaus Rietlen 4

eligibilityCriteria: Eignungskriterien: Referenzen / Terminbestätigung


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des ponts et chaussées, section projets routiers

title: H182 Projet Poya - Axe 3300 Fribourg Morat - lot protection acoustique.

description: Le présent marché comprend les travaux de fabrication sur mesures, de fourniture et de pose de l'intégralité des panneaux de protection acoustique qui seront placés, dans les engravures des murs déjà exécutés, à l'entrée des ouvrages souterrains du lot C (galerie souterraine) du projet Poya.

street: Rue des Chanoines 17


name: ISOLTESA SA,197 route du Mandement, 1242 SATIGNY, Suisse

name: Office des bâtiments - Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offres, 1211 Genève 8, Suisse

title: 433.3 - Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Département de la santé d’Appenzell Rhodes-Extérieures avec le département de la santé e de l'action sociale d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Kasernenstrasse 17, 9102 Herisau, Suisse

title: Spitalverbund Appenzellerland: Evaluation Gesamtprojektleitung

description: Aufbau des Spitalverbunds Appenzellerland: Gesamtplanung und Gesamtkoordination der Umsetzung

eligibilityCriteria: gemäss Pflichtenheft


name: Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme

title: Gasanlage

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Gasanlage für den neuen Faulturm, Gasdom, Rührwerk, Gasometer, Gasfackel, Rohrleitungen

eligibilityCriteria: Gemäss geforderte Nachweise


name: Gemeinde Schwyz, Abteilung Hochbau,à l'attention de Oliver Sutter, Herrengasse 23, Postfach 34, 6431 Schwyz, Suisse, E-mail:

title: Neuvergabe Baukontrolle Gemeinde Schwyz

description: Der Aufgabenbereich umfasst die Kontrolle der Kanalisationsleitungen, des Rohbaus, Energiemassnahmen sowie der Bauschlussabnahme von rechtskräftig bewilligten Bauvorhaben. Sie umfasst die Aktenbeschaffung, Akteneinsicht, Terminorganisation, Durchführung der Kontrolle sowie das Verfassen der entsprechenden Kontrollberichte. Die Schnurgerüstabnahme bildet kein Bestandteil der vorliegenden Neuvergabe.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis Kanalisationskontrolle pro Baugesuch: 30
Preis Rohbaukontrolle und Endabnahme zusammen pro Baugesuch: 40
Rabatt auf Stundenansatz KBOB für weitere Aufgaben: 10
Fachliche Eignung: 40
Technische, Ressourcenbedingte Eignung: 30
Referenz: 10
Preis Kanalisationskontrolle pro Baugesuch: 30
Preis Rohbaukontrolle und Endabnahme zusammen pro Baugesuch: 40
Rabatt auf Stundenansatz KBOB für weitere Aufgaben: 10
Fachliche Eignung: 40
Technische, Ressourcenbedingte Eignung: 30
Referenz: 10


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Support Bedarfsträger PISA/ITR

description: Le système d'information sur le personnel de l'armée (PISA) sert à la gestion du per-sonnel de l'armée ( tenue du contrôle ) et à la gestion des services militaires, de la sai-sie du conscrit au licenciement à la fin des obligations militaires. L'actuel système PISA a été introduit par le DDPS en 2003 ss. Le système d'information sur le personnel de l'armée sert à l'accomplissement des tâches suivantes : - saisie des conscrits avant le recrutement ; - admission au service militaire de Suissesses et de Suisses de l'étranger ; - attribution de personnes dans l'armée ; - contrôle de l'accomplissement des obligations militaires ; - contrôle des engagements volontaires dans l'armée ; - planification, gestion et contrôle des effectifs du personnel de l'armée ; - planification, exécution et contrôle de promotions et de nominations ; - convocation, déplacement de services d'instruction et dispense ou - congé pendant des services d'assistance ou des services actifs ; Sollte das nicht eine Einheit mit dem vorhigen Satz bilden ( = braucht es wirklich die Aufzählung ) ? - gestion, pour l'armée, des décès et des personnes disparues ; - prévention de l'emploi abusif de l'arme personnelle ; - archivage / Workflow. Le but du présent appel d'offres consiste à évaluer un partenaire adéquat et un titulaire de con-naissances en vue du soutien technique de l'auteur du besoin PISA / ITR pour l'« intégration de la tenue du contrôle de la protection civile », les affaires relatives à la protection civile dans le sys-tème ITR Nouveau ainsi que pour les tests et l'instruction.

procurementMethod: selective

street: Rodtmattstrasse 110

AWK Group AG

street: Leutschenbachstrasse 45


name: Einwohnergemeinde Saanen, Wasserversorgung,Schönriedstrasse 8, 3792 Saanen, Suisse

title: Zu- und Ableitungen für Reservoir Saanen

description: Aushub 1'240 m3, davon Fels 285 m3; Spriessungen 300 m2, Hüllkies für Wasserleitung 140 m3, Kiessand I 170 m3, Kabelschutzrohre PE 60 300 m, Bituminöse Beläge 225 m2, PP-Rohre SN 16 DN 160 300 m, PP-Rohre SN 16 DN 315 300 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 90
Ökologie / Transporte / Anfahrtswege: 10
Angebotspreis: 90
Ökologie / Transporte / Anfahrtswege: 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Étude et réalisation de travaux de rénovation et de construction dans le bâtiment administratif sis à la Monbijoustrasse 118, à Berne, SUISSE; appel d'offres s'adressant à une équipe de planification générale (PG).

Burckhardt + Partner AG

street: Laupenstrasse 18a


title: Sites: 1.1.01 Swiss Olympic House, 1.1.02 Maison du Jura, 1.1.03 Haute école Bâtiment principal, 1.1.04 Hotel Bellavista, 1.1.05 Haute école Place des Mélèzes

title: Nettoyage des façades, des fenêtres et des stores de divers bâtiments de l'OFSPO situés à Macolin.

FARO Reinigungen AG

street: Elisabethenstrasse 51


name: Zumtobel Lumière SA,Ch. des Fayards 2, 1032 Romanel-sur-Lausanne, Suisse

name: Département des Finances – Direction des Constructions,Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etapes 5 & 6 - IUML - Rénovation CMU 1-4 - CFC 233.4 – Lustrerie de secours

description: Réalisation des étapes 5 & 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU), restructuration des plateaux techniques de la Médecine légale et de l’Anatomie et rénovation du CMU 1 à 4 . CFC 233.4 – Lustrerie de secours.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG - 1197 TI - Revêtements de paroi et plafonds en bois

description: Travaux : Revêtements de paroi et plafonds en bois "Salle polyvalente" Estimation : CHF 190'630.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Solarfarm Schulhaus und Turnanlage Hatzenbühl, Nürensdorf Lieferung, Montage und Installation von zwei eigenständigen Solarkraftwerken auf den erwähnten Gebäuden schlüsselfertig inkl. Netzanbindung


title: Submission Immobilientreuhand

description: Dienstleistungsauftrag Immobilientreuhand (Vermietung und Verwaltung, Liegenschaftenbuchhaltung, Betreuung Immobilienstrategie, Bauherrenvertretung) für eine fünfjährige Vertragsdauer ab Beginn 1. Januar 2014, mit optionaler Verlängerungsmöglichkeit um maximal drei Jahre.


name: Einwohnergemeinde Baden, Abteilung Tiefbau, Regionalwerke AG Baden

title: Belagsanierung Zürcherstrasse

description: Hauptkubaturen Strassenbau: Belagsaufbrüche: 8‘400m2 Ersatz Fundationsschicht: 1‘900m3 Randabschlüsse versetzt: 1'450m‘ Beläge: AC T - Beläge: 1'680t AC - Beläge: 770t Hauptkubaturen Werkleitungen: Grabenaushub: 1'600m3 Entwässerungsleitungen Ø bis 200: 100m‘ Graben Kabelschutzrohre: 650m‘ Graben Gasversorgung: 750m‘ Graben Wasserversorgung: 90m‘/Hausanschlüsse 22Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Kompetenz: 25
Termine: 20
Umwelt: 5
Preis: 50
Kompetenz: 25
Termine: 20
Umwelt: 5


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Promenade du Pin 1-3 (1192) Menuiseries extérieures

description: Travaux de menuiseries extérieures. Estimation : CHF 360'000.-


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Rénovation et aménagement de Ancienne ferme Menut-Pellet en espace de quartier-M161TI-Mandat d'architecte

description: Attribution d'un mandat d'architecte portant sur l'exécution de phases d'étude de projet, d'appel d'offres et de réalisation pour un montant estimé d'honoraires de CHF 684'000.-

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Ville de Lausanne, Direction des travaux

title: Réaménagement du chemin de la Prairie et extension de la zone 30 Malley

description: Travaux de génie civil pour l'extention du réseau d'eau (120 m), des services de l'électricité (720 m) (réseau, EP, Multimedia). Reconstruction de la chaussée (1'730 m2) du chemin de la Prairie et des trottoirs (1'300 m2) et aménagement de la zone 30 Malley ; trottoir continu (220 m2), seuils (700 m2) , bastion.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce


name: GLCT Transports publics transfrontaliers, à l'attention de Loïc Godbert,Site d'archamps, bâtiment espace lémanique, 74160 ARCHAMPS, France, Téléphone: 0033 450 95 06 43, Fax: 0033 450 95 06 42, E-mail:

title: Exploitation d'une ligne régulière de transport public entre Challex (F : Ain) et la gare de la Plaine à Dardagny (CH : Genève)

description: l'exploitation d'une ligne régulière de transport public entre Challex (F : Ain) et la gare de la Plaine à Dardagny (CH : Genève) pour une durée de 3 ans, à compter du changement d'horaire de décembre 2013. Cette mission intégrera les prestations suivantes : - exploitation de la ligne, - vente des titres et gestion des recettes, - contrôles des titres de transport, - information publique, - constitution d'un rapport d'activité annuel.

eligibilityCriteria: capacité économique et financière : renseignements tels que prévus à l'article 44 et 45 du code des marchés publics français. Les certificats de qualification et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : transport routier de passager.


name: Helvetia Assurances,route du Mont Carmel 2, 1762 Givisiez, Suisse

name: Kessler & Co SA, à l'attention de Silvano Di Felice,Avenue de Frontenex 32, Case postale 6028, 1211 Genève 6, Suisse, Téléphone: 022 707 45 78, Fax: 022 707 45 01, E-mail:

description: RC privée des étudiants + contenu du bâtiment des étudiants

title: Assurances Choses et perte d'exploitation

description: Lot 1 - Assurances choses et perte d'exploitation Lot 2 - RC privée des étudiants + contenu du bâtiment des Etudiants

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Ersatz 1T-MRI

description: Ersatzbeschaffung eines 1.5T-MRI-Gerätes für die Radiologie.

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen.


title: Allmendstrasse - Manegg

description: Ausschreibung, Ausführungsprojekt, Bauleitung Honorarberechtigte Baukosten ca. 6.5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Dicastère des Infrastructures et Énergies, Travaux publics,Pass. Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032/967.64.02, E-mail:

title: La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Industrie

description: Les travaux comprennent l'assainissement complet de la chaussée de la rue de l'Industrie ainsi que le renouvellement de tronçons de canalisation (Travaux publics). Viteos prévoit l'assainissement de 110 mètres de conduite d'eau et la pose d'un tronçon de chauffage à distance.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: Conservatoire et jardin botaniques (1138) vitrerie

description: Conservatoire et jardin botaniques, rénovation de la bibliothèque. Travaux de vitrerie. Estimation : CHF 468'000.-


name: Bundesamt für Energie BFE und Bundesamt für Umwelt BAFU

title: Projet (1318) Audit des propositions d’objectif et des conventions d’objectifs (mise en œuvre de la législation relative au CO2 et à l’énergie)

description: Dans le cadre du présent appel d’offres, la Confédération (OFEV/OFEN) entend évaluer entre 15 et 35 soumissionnaires compétents et performants, qui réaliseront pendant la période contractuelle prévue (3ème trimestre 2013 – fin du 2ème trimestre 2022) et par voie de mandat OFEV/OFEN des premiers audits, des audits de contrôle et des audits de révision en relation avec les conventions d’objectifs avec l’OFEN et les «propositions d’objectifs pour l’octroi de l’exemption de la taxe sur le CO2» avec l’OFEV, ceci sur la base respectivement de la législation sur l’énergie et de celle sur le CO2. Un contrat-cadre est conclu avec les adjudicataires, afin de réglementer les rapports de part et d’autre pendant toute la durée du contrat. Aucun droit à la prestation de services ou à sa rétribution ne saurait en découler pour les adjudicataires. La Confédération (OFEV/OFEN) précise les besoins concrets aux adjudicataires dans une commande de prestations. L’adjudicataire n’a aucune garantie de recevoir un mandat correspondant de la part de la Confédération (OFEV/OFEN).

eligibilityCriteria: aucune


title: Gesamterneuerung Schulhaus Schwerzgrueb Leuchtenlieferung

description: komplette Leuchtenlieferung Gesamterneuerung Schulhaus

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: ZHdK Zürcher Hochschule der Künste, Toni-Areal, Förrlibuckstrasse 109, 8005 Zürich, BKP 900.6 Möblierung in Metall Los 2


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Zufikon IO, K 262 Zugerstrasse

description: Ingenieurleistungen als Gesamtleiter mit den zugewiesenen Ingenieurleistungen in den Fachbereichen: -Strassenbau -Kunstbauten -Lärmschutz -Vermessung -Verkehrplanung Gesamt- und Fachkoordination in allen Phasen und über alle Fach- und Anlagenschnittstellen inkl. Werkleitungen und Fundamente in den Projektphasen 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt; 41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag; 51 Ausführungsprojekt. Die Leistungen sind grundsätzlich in der SIA 102 (2003) - Ordnung für Leistungen und Honorare von Architekten, der SIA 103 (2003) - Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben und gemäss Leistungsbeschrieb in den Angebotsunterlagen für Planerleistungen zu offerieren.

eligibilityCriteria: Aufträge werden nur an Anbietende vergeben, die gewährleisten: - dass sie die am Ort der Leistung massgebenden Bestimmungen über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen sowie die geltenden Mindestlohnanforderungen einhalten - dass sie Frau und Mann, insbesondere hinsichtlich Lohn gleich behandeln - dass sie die schweizerischen und aargauischen oder mit diesen gleichwertigen Umweltvorschriften einhalten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Kompetenz: 35
Unterteilt in Referenzen des Anbieters 2x15%:
Erfahrung des Bauherrn 30%; Referenzen der:
Schlüsselpersonen 40%:
- Preis: 30
- Auftragsanalyse: 30
- Lehrlingsausbildung: 5
- Kompetenz: 35
Unterteilt in Referenzen des Anbieters 2x15%:
Erfahrung des Bauherrn 30%; Referenzen der:
Schlüsselpersonen 40%:
- Preis: 30
- Auftragsanalyse: 30
- Lehrlingsausbildung: 5


title: Publikation über die Absicht der freihändigen Vergaben: Planung und Realisierung Mieterausbau Schauplatzgassse 21

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Gemeinde Uznach Ausbau Ernetschwilerbach in Uznach, Etappe 2, km 1.11 - 1.54, Etappe 3, km 0 - 0.75, Geschiebesammler Steg, Brücke Steg

description: Baumeisterarbeiten 1100 m3 Abbruch Dratschoterkörbe 1400 m3 Abbruch Betonleitwerke, Betonschwellen, Sohlenpflästerung 1200 m Gerinneausbau mit Leitwerken (inkl. Kiessammler), 4 Blockrampen, Austausch Sohlenmaterial 150 m Blocksteinmauern, Blöcke in Beton versetzt, hinterbetoniert 1 Auslaufbauwerk Kiessammler, Stahlrohre D 300 mm 400 m Kiesstrasse mit Kehrplatz, provisorische Brücke 840 m Kiesweg 120 m Kanalisationsleitungen NW 600 mm, 4 KS 200 m Sickerleitungen 1130 m Kabelblock betoniert, 1 Zugschacht 3 Köcherfundamente für Betonmasten Brücke Steg: Lichte Weite ca. 9 m, Brückenfläche: ca. 55 m2 50 m Neubau Stegstrasse mit Belagsanpassungen Provisorische Verkehrsführung


title: Bahnhof Herisau, Gleis- und Weichenerneuerung, Bauphase 2

description: Rückbau und Neubau Gleise Rückbau und Einbau Weichen Bau Signalfundamente, Gleisabschluss Anpassung Kabelkanalisation Ersatz Gleisübergang

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Acau et Aeby Perneger & Associés, à l'attention de M. Schemel,rue des Boudines, 2, 1217 Meyrin, Suisse

description: Faux plafond plâtre actif

description: Faux plafond plâtre non actif

description: Faux plafond acoustique type agglociment bois

description: Faux plafond extérieur

title: Transformation et agrandissement de l'école des Boudines. Rénovation de l'existant.

description: Faux plafond en plâtre (actif, acoustique, intérieur et extérieur)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Poste de couplage et de transformation 60.0 / 8.15 / 0.4 kV de Sablons à Neuchâtel

description: Démolition partielle d'un bâtiment attenant à la station de couplage et de transformation actuelle. Travaux de terrassement. Construction d'une nouvelle station de couplage et de transformation.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres


name: Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS)

title: Acquisition de véhicules pompiers.

description: 2 porteurs de berces.

street: SIS, Rue du Vieux-Billard 11, CP 272


title: Strassensanierung Rairing inkl. Werkleitungen

description: Strassensanierung, Ersatz Wasserleitung, Ersatz Mischabwasserkanal, Neubau Regenabwasserkanal, Ersatz Beleuchtungsanlage


title: Culture et entretien du potager au Château de Prangins.

description: Culture et entretien du potager historique, muni d'anciennes variétés régionales de fruits et légumes, au Château de Prangins.

Schweizerisches Nationalmuseum

street: Museumstrasse 2

Denogent SA

street: Route de l'Etraz 4


name: Stadt Winterthur Departement Bau Tiefbauamt,à l'attention de Jeannette Knabenhans, Neumarkt 1, 8402 Winterthur, Suisse, Téléphone: +41 (0)52 267 54 72, Fax: +41 (0)52 267 62 86, E-mail:

title: SBB-Linie Frauenfeld, Unterführung Hegistrasse - Im Link; Neubau

description: Ingenieurarbeiten nach SIA 103 (2003), Gesamtleitung und Teilphasen: 4.1.32 Bauprojekt 4.1.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 4.1.51 Ausführungsprojekt 4.1.52 Ausführung 4.1.53 Inbetriebnahme, Abschluss


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

title: Bassersdorf, Spange, Ingenieurleistungen

street: Walcheplatz 2

CSD Ingenieure AG

street: Hardturmstraße 135


name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière, à l'attention de Ne pas ouvrir - documents d'appel d'offre, N06 Bern PUN BSA Los EH1 - Energie und Kabel,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: EH1-1 Livraison et pose de câbles d’alimentation électrique, de fibres optiques et de mise à terre: Livraison et pose du câblage complet le long du tronçon à ciel ouvert pour la conversion temporaire de la bande d’arrêt d’urgence comme chaussée (voie de roulement). La fourniture comprend la pose de câbles électriques pour l’alimentation de coffrets de terrain (CoT) et de coffrets de terrain pour la distribution d’énergie, le câblage complet de la fibre optique (FO) aux CoT et à la centrale technique ainsi que l’extension de la mise à la terre du tronçon par la pose de nouveaux câbles (1x50mm2). Réalisation d’installations provisoires nécessaires pendant les travaux d’assainissement de l’ouvrage T10. EH1-2 Livraison et raccordement de composants d’alimentation électrique, de fibres optiques, de câblage universel, de mise à terre et d’éclairage ainsi que d’autres installations auxiliaires Énergie: Raccordement des CoT et des CoT pour la distribution d‘énergie sur le tronçon à ciel ouvert. Armoires de distribution électrique dans la centrale technique du Sonnenhof. Éclairage: Renouvellement des mâts ainsi que du câblage de l’éclairage à ciel ouvert (Sonnenhof Nord). Remplacement du dispositif de guidage optique de la tranchée couverte Sonnenhof. FO (fibre optique): Introduction et épissage de la FO dans les CoT à ciel ouvert. Introduction et épissage de la FO à la centrale Sonnenhof. Mise à terre: Raccordement de la mise à terre aux systèmes d’équipotentielle existants à ciel ouvert. Connexion des mâts et des CoT à la mise à terre. Extension de la mise à la terre dans la centrale technique du Sonnenhof ainsi que raccordement des armoires électriques. Câblage universel: Fourniture et montage du câblage universel à la centrale Sonnenhof. Installations auxiliaires: Livraison des armoires électriques pour la centrale technique du Sonnenhof. Adaptation de l’éclairage en centrale / Câblage des composants de chauffage, climatisation, ventilation de la centrale. Quantité des composants principaux (liste non exhaustive): EH1-1 Livraison et pose de câbles d’alimentation électrique, de fibres optiques et de mise à terre Énergie: • env. 1'300m câble courant fort 5x10mm² • env. 1'100m câble courant fort 5x16mm² • env. 1'000m câble courant fort 5x25mm² • env. 800m câble courant fort 5x35mm² • env. 3'800m câble courant fort 5x70mm² • env. 1'900m câble courant fort 5x95mm² FO (fibre optique): • env. 1'300m FO 144 fibres • env. 22'500m FO 24 fibres • env. 700m FO 12 fibres • env. 9‘000m tubes de cloisonnement Mise à terre: • env. 11'600m de câble de mise à terre FE5 1x50mm² EH1-2 Livraison et raccordement de composants d’alimentation électrique, de fibres opti-ques, de câblage universel, de mise à terre et d’éclairage ainsi que d’autres installations auxiliaires Énergie: • env. 80 pces raccordement ligne à courant fort 5x10 • env. 45 pces raccordement ligne à courant fort 5x16 • env. 10 pces raccordement ligne à courant fort 5x25 • env. 50 pces boîtes de dérivation y.c. colmatage • env. 250m ligne d’alimentation électrique pour divers utilisateurs y.c. raccordement • env. 2 nouvelles armoires de distributions dans la centrale technique • Mise à jour de CoT de distribution électrique existants. Éclairage: • 96 modules de guidage optique • 56 candélabres y.c. câblage FO (fibre optique): • env. 53 pces tête de câble complète à ciel ouvert • env. 2 pces tête de câble complète dans la centrale technique Mise à terre: • env. 115 montage de barres équipotentielles y.c. env. 125 connexions aux portiques et aux glissières de sécurité • Réalisation de l’équipotentiel dans la centrale technique Sonnenhof Câblage universel: • ca. 10 pces prises électriques RJ45 y.c. câblage Installations auxiliaires: • env. 18 pces livraison d’armoires électriques • Ajustement d’installations dans la centrale • env. 10 pces coupe-feu

description: EH1-1 Lieferung und Einzug von Energie-, LWL- und Erdungsleitungen: Lieferung und Einzug der kompletten Verkabelung auf der offenen Strecke für die temporäre Umnutzung des Pannenstreifens als Fahrbahn. Der Lieferumfang umfasst den Einzug der Energiekabel zur Spannungsversorgung der einzelnen Quersteuerkasten (QSK) und Verteilkasten (VK), die komplette Verkabelung der Lichtwellenleiter zu den QSK und in die Zentrale, sowie die Erweiterung des Streckenerders durch Einzug neuer T-Seile (1x50mm²). Erstellung von Provisorien aufgrund Sanierung Bauwerk T10 EH1-2 Lieferung und Anschluss Energie-, LWL-, UKV-,Erdungs- und Beleuchtungskomponenten sowie Nebeneinrichtungen Energie: Anschluss der QSK und VK auf offener Strecke. Energieschränke in der Zentrale Sonnenhof. Beleuchtung: Erneuerung der Masten sowie der Verkabelung der Strassenbeleuchtung Sonnenhof Nord. Ersatz der optischen Leiteinrichtung in der Überdeckung Sonnenhof. LWL: Einführen und spleissen der LWL in den QSK auf offener Strecke. Einführen und spleissen der LWL in der Zentrale Sonnenhof Erdung: Anschluss der Erdung an den teils vorhandenen Potentialausgleich (Streckenerdung) auf offener Strecke Anbindung der Masten und QSKs an die Streckenerdung. Erweiterung des bestehenden Ringerders in der Zentrale Sonnenhof, sowie Anschluss der Schaltschränke. UKV: Lieferung und Montage universelle Kommunikationsverkabelung in der Zentrale Sonnenhof Nebeneinrichtung: Lieferung der Schaltschränke für die Zentrale Sonnenhof. Anpassungen der Zentralenbeleuchtung / Anschluss Komponenten HLK. Mengengerüst der Hauptkomponenten (Liste nicht abschliessend): EH1-1 Lieferung und Einzug von Energie, LWL und Erdungsleitungen Energie: • ca. 1'300m Starkstromkabel 5x10mm² • ca. 1'100m Starkstromkabel 5x16mm² • ca. 1'000m Starkstromkabel 5x25mm² • ca. 800m Starkstromkabel 5x35mm² • ca. 3'800m Starkstromkabel 5x70mm² • ca. 1'900m Starkstromkabel 5x95mm² LWL: • ca. 1'300m LWL 144 Fasern • ca. 22'500m LWL 24 Fasern • ca. 700m LWL 12 Fasern • ca. 9'000m Riefenrohre Erdung: • ca. 11'600m Erdseil FE5 1x50² EH1-2 Lieferung und Anschluss Komponenten Energie, Beleuchtung, LWL, UKV, Erdungsanlage und Nebeneinrichtung Energie: • ca. 80 Stk. Anschlüsse Starkstromanlage 5x10 • ca. 45 Stk. Anschlüsse Starkstromanlage 5x16 • ca. 10 Stk. Anschlüsse Starkstromanlage 5x25 • ca. 50 Stk Erstellen von Abzweigdosen inkl. ausgiessen • ca. 250m Einspeiseleitungen für div. Verbraucher inkl. Anschlüsse • ca. 2 Stk. Neue Verteilungen in Zentrale • Anpassungen an best. VK Beleuchtung: • 96 Module Optische Leiteinrichtung • 56 Kandelaber inkl. Verkabelung LWL: • ca. 53 Stk. KEV auf offener Strecke • ca. 2 Stk. KEV in Zentrale Erdung: • ca. 115 Montage von Potentialausgleichsschienen inkl. ca. 125 Verbindungen auf Signalbrücken und Leitplanken • Erstellung Potentialausgleich in der Zentrale Sonnenhof UKV: • ca. 10 Stk. RJ45 Steckdosen. inkl. Verkabelung Nebeneinrichtungen: • ca. 18 Stk. Lieferung Schaltschränke • Installationsanpassungen in Zentrale • ca. 10 Stk. Brandschottungen

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: PREIS 40%:
Z2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN 40%:
Z2.1 Auftragsverständnis 20%:
Z2.2 Eingesetzte Komponenten (inkl. Datenblätter) 15%:
Z2.4 Gliederung und Darstellung: Qualität der Angebotsunterlagen 5%:
Z3: ORGANISATION 15%:
Z3.1 Bauprogramm, Bauablauf, Baustellenorganisation 5%:
Z3.2 Referenzen des Projektleiters 3%:
Z3.3 Referenzen des Projektleiters Stellvertreter 2%:
Z3.4 Referenzen des Baustellenleiters 3%:
Z3.5 Gliederung und Darstellung Organisation 2%:
Z4: QM-KONZEPT 5%:
Z4.1 Einhaltung Qualität 2%:
Z4.2 Einhaltung Termine 2%:
Z4.3 Einhaltung Kosten 1%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: PREIS 40%:
Z2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN 40%:
Z2.1 Auftragsverständnis 20%:
Z2.2 Eingesetzte Komponenten (inkl. Datenblätter) 15%:
Z2.4 Gliederung und Darstellung: Qualität der Angebotsunterlagen 5%:
Z3: ORGANISATION 15%:
Z3.1 Bauprogramm, Bauablauf, Baustellenorganisation 5%:
Z3.2 Referenzen des Projektleiters 3%:
Z3.3 Referenzen des Projektleiters Stellvertreter 2%:
Z3.4 Referenzen des Baustellenleiters 3%:
Z3.5 Gliederung und Darstellung Organisation 2%:
Z4: QM-KONZEPT 5%:
Z4.1 Einhaltung Qualität 2%:
Z4.2 Einhaltung Termine 2%:
Z4.3 Einhaltung Kosten 1%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Ersatzneubau am Hechtplatz: - Abbruch des bestehenden Gebäudes "Hechtscheune" - Ersatzneubau mit verschiedenen Nutzungen (Apotheke, Gemeindepolizei, Arztpraxis, Schulpsychologischer Dienst, Friedensrichteramt, Sitzungszimmer für Gemeinde).

eligibilityCriteria: 12.04.2013 Kosten: Keine


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gotthelf-Schulhaus, Generalunternehmer

description: Erstellen eines eingeschossigen Holzgebäudes für den Betrieb einer Tagesstruktur.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Referenzaufträge: 20
Schlüsselperson Projektleiter: 10
Angebotspreis: 70
Referenzaufträge: 20
Schlüsselperson Projektleiter: 10


title: Parking des Marais-Verts - Lot 3 : Installation techniques E, V, S, Sprinkler

description: L'installation électrique comprend le courant fort, la lustrerie, le courant faible. Elle comprend aussi le câblage de la détection incendie, de la signalisation des places, de la surveillance et les raccordements électrique pour l'alimentation et la commande des installations technique CVSE. L'appareillage pour « la vidéosurveillance », « la détection incendie », « le système guidage et contrôle places libre/occupé » et « les barrières et caisse » feront l'objet d'une soumission ultérieur. Les installations de ventilation sont répartit par niveau, y compris la détection CO pour le pilotage des installations. L'installation sanitaire est principalement prévue pour l'évacuation des eaux dans le parking, la récupération d'eau pluviale de la toiture du parking, la protection incendie (hors sprinkler) et l'alimentation du wc concièrge. L'installation sprinkler est prévu sous air et fonctionnent par rapport au différent compartiment feu.

Commune de Bagnes

street: Route de Clouchèvre 30


name: Planair SA, à l'attention de Mme Gil,Crêt 108a, 2314 La Sagne, Suisse, Téléphone: 032 933 88 40, Fax: 032 933 88 50, E-mail:

title: Collège C2T, CH-2525 Le Landeron Remplacement chaudière à bois

description: Remplacement d'une chaudière à bois déchiqueté

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Inscription au Registre du commerce ou sur un registre professionnel, attestations AVS/AI, assurance perte de gain, impôt et impôt à la source, LPP, allocations familiales, assurance chômage et assurance accident d´une durée de validité antérieure de maximum 3 mois par rapport au délai du dépôt de l´offre.


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion

title: P-OF-10-053 Gasweichenheizungen


name: Einwohnergemeinde Twann-Tüscherz, Kommission Ver- und Entsorgung

title: Sanierung Kanalisation, Etappe 3: Twann, Dorf

description: Der Auftrag umfasst sowohl die Instandsetzung einzelner Schadstellen durch Roboter wie auch die Instandsetzung ganzer Leitungsabschnitte mit Schlauchrelining an den Leitungen der Kanalisationen Mischwasser und Sauberwasser.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Firmen-Referenzen: 10
Bauprogramm: 10
Auftragsanalyse: 20
Sanierungsvorschlag Haltung TW261 bis TW266: 10
Preis: 50
Firmen-Referenzen: 10
Bauprogramm: 10
Auftragsanalyse: 20
Sanierungsvorschlag Haltung TW261 bis TW266: 10


title: Gesamtprojektleitung und Oberbauleitung für Phasen 3-5 nach SIA LM, SIA 103


title: Küsnacht/Erlenbach, 17 Seestrasse, km 30.225 - 32.100

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Leistungen: Kanalisation DN 300 – 500: 680 m Kanalisation DN 600 – 700: 240 m Kanalisation DN 1000: 40 m Kanalisation DN 1400: 240 m Kontrollschächte: 30 Stück Wasserleitung: 1'400 m Gasleitung: 800 m EW-Leitung: 2'000 m Swisscom-Leitung: 250 m Kandelaber: 60 Stück Fundationsschichtersatz: 5'500 m2 Schlammsammler: 100 Stück Randsteine: 4'000 m Schalensteine: 3'000 m Belag Fahrbahn: 20'000 m2 Belag Gehweg: 10'000 m2


title: BKP 214 Montagebau in Holz

description: 214.0 Traggerippe 214.4 Äussere Bekleidungen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: N5 Umfahrung Biel, Verkehrsplaner (Mandat S3)

description: Le mandat contient les prestations du planificateur en mobilité pour la branche ouest de la N5 contournement de Bienne: - modélisation du trafic - planification et prévision du trafic - technique L’appel d’offres porte sur les prestations des phases suivantes : - Désignation des phases selon la directive OFROU « Construction des routes nationales » (2001) ** Projet définitif ** Projet de détail ** Exécution - Désignation des phases selon la norme SIA 103 (2003) ** 32 Projet de l’ouvrage ** 33 Procédure de demande d’autorisation ** 41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication ** 51 Projet d’exécution ** 52 Exécution de l’ouvrage ** 53 Mise en service, achèvement L’appel d’offres porte sur un total prévu de 8'500 heures. Les prestations seront demandées par le mandant étape par étape.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 50
(Projektleiter 15%, Stv. Projektleiter 15%, Spezialist Verkehrsmodellierung 10%, Spezialist Verkehrstechnik 10%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 50
(Projektleiter 15%, Stv. Projektleiter 15%, Spezialist Verkehrsmodellierung 10%, Spezialist Verkehrstechnik 10%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:


name: Gestion de projets de construction, DS Centre, Mt. Ceneri

title: Chefs de projets mandatés du maître de l'ouvrage pour la gestion de projets de constructions, domaine spécialisé Centre, site de Mt. Ceneri

description: La gestion de projets de constructions d'armasuisse immobilier recherche un chef de projet mandaté du maître de l'ouvrage, pour la gestion de projets de constructions, qui seront chargés de la défense des intérêts du maître de l'ouvrage lors de projets de nouvelles constructions, de transformations, de déconstructions et d'assainissements. Les chefs de projets mandatés du maître de l'ouvrage doivent garantir, au niveau supérieur, la planification et l'exécution optimales de projets de nouvelles constructions, de transformations, d'entretien et de déconstructions, de même que la mise en oeuvre opérationnelle des critères stratégiques fixés pour la gestion du portefeuille, en respectant les standards et les directives imposés. La fonction de chef de projet mandaté du maître de l'ouvrage comporte les tâches suivantes : — réalise en qualité de chef de projet du maître de l'ouvrage les projets de constructions qui lui sont confiés ; est responsable des phases d'étude préalable, d'étude de projet, d'appel d'offres et de réalisation, — dirige l'équipe de projet du maître de l'ouvrage comme représentant de ce dernier dans les phases d'étude préalable, d'étude de projet, d'appel d'offres et de réalisation, — est responsable des mandats externes aux planificateurs et prestataires de la construction ; garantit la coordination et contrôle leurs prestations, — établit des contrats de planification conformément aux directives de la KBOB, ainsi que des contrats d'entreprise totale, d'entreprise générale et de planification générale. — garantit le controlling du projet (délais, coûts, qualité, risques) et l'assurance-qualité dans les projets (PQM); rend compte périodiquement au mandant. Les activités détaillées figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres. Description pour le domaine spécialisé Centre – site de Mt. Ceneri: Un chef de projet mandaté du maître de l'ouvrage pour la gestion de projets de constructions, domaine spécialisé Centre, site de Mt. Ceneri, est recherché. Les prestations devront vraisemblablement être fournies de mars 2014 à février 2019. Le volume de travail du chef de projet du maître de l'ouvrage est d'environ 1 600 heures par année. Les indications précises du nombre prévisionnel d'heures de travail à fournir figurent dans la documentation pour l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Z1 Justificatifs de l'expérience de personne-clé:
Z2 Prix:

street: Blumenbergstrasse 39

De Giorgi & Partners

street: via Sarah Morley 6


name: État de Vaud, Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à l'attention de Christelle Corfù,Chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021/316.95.50, Fax: 021/316.95.51, E-mail:

title: Présence et conseils sur le thème de l'énergie aux visiteurs sur le stand de l'Etat de Vaud.

description: Le rôle du mandataire présent sur le stand est d'y diffuser les messages élaborés par l'État de Vaud représenté par la Direction de l'énergie. L'objectif étant de promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables ainsi que les soutiens financiers proposés par l'État de Vaud dans ces domaines.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Weierstrasse 50/32 bis Dachseggstrasse 13b Ergänzung / Erneuerung Gas, Wasser und Kabelrohranlage (Strom)


name: BKW Energie AG Geschäftseinheit Information & Communication Technology,à l'attention de Projekt NG Backup & Recovery, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25, Suisse, E-mail:

title: Projekt Next Backup & Recovery Plattform: Beschaffung neue Datensicherungs-Gesamtlösung inklusive Dienstleitungserbringung zur Einführung

description: Der Geschäftsbereich Information & Communication Technology der BKW Energie AG will im Rahmen dieser Ersatzbeschaffung eine neue Datensicherungs-Gesamtlösung beschaffen. Im Rahmen der Anbieterauswahl werden Hard- und Software-Komponenten zur optimalen Durchführung der Datensicherung sowie die Dienstleitungserbringung zur Einführung dieser Komponenten gesucht. Folgende Hardware- und Software-Komponenten sollen beschafft werden: - Backup Software - Backup to Disk (B2D) Hardware - Backup to Tape (B2T) Hardware (Tape Libraries) Die neue Lösung muss - den gestellten Anforderungen (Siehe Ziffer 3.9) entsprechen, - erweiterbar sein und durch geeignete jährliche Ausbauten die Sicherungskapazität für 5 Jahre ab Produktivsetzung der Lösung zur Verfügung stellen, - und eine optimale Umsetzung der Backup-Strategie ermöglichen. Die Lösung wird für die Jahre 1–3 garantiert beschafft (Grundauftrag). Die Jahre 4 und 5 sollen als Option offeriert werden, welche lediglich bei Bedarf beschafft wird.

eligibilityCriteria: Keine


name: Universität Zürich Abteilung Bauten und Investitionen

description: Ersatz von 12 Stück Transformatoren 1000 kVA und 3 Stück Transformatoren 630 kVA und 7 Stück 24kV-SF6-Mittelspannungsanlagen und 7 Stück Niederspannungs-Hauptverteilanlagen mit Stromschienen und Verkablung an der UZH Irchel Bauten Y13, Y23, Y25, Y32, Y34, Y50, Y63

description: Ersatz von 3 Stück Transformatoren 1000 kVA und der 24kV-SF6-Mittelspannungsanlage und von der Niederspannungs-Hauptverteilanlage mit Stromschienen und Verkablung in der UZH Irchel Bau Y11

description: Ersatz von 2 Stück Transformatoren 1000 kVA und einer 24kV-SF6-Mittelspannungsanlage und von der Niederspannungs-Hauptverteilanlage mit Stromschienen und Verkablung im Botanischen Garten

title: Universität Zürich Irchel und Botanischer Garten Sanierung der 24kV-SF6-Mittelspannungsanlagen und der Niederspannungs-Hauptverteilungsanlagen

description: Lieferung und Montage von 9 Stück 24kV-SF6-Mittelspannungsanlagen, von 16 Stück Transformatoren mit 1000 kVA und von 4 Stück Transformatoren mit 630 KVA und von 9 Stück Niederspannungs-Hauptverteilungsanlagen mit den erforderlichen Stromschienen und Verkablungen. Die Auswechslungen erfolgen unter laufendem Betrieb.

eligibilityCriteria: 14.03.2013 Kosten: Keine

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: L’Union postale universelle (UPU) à Berne (Suisse), institution spécialisée des Nations Unies, met en adjudication la fourniture de: Services de conseils et de formation sur les opérations postales.


name: Häusler Ingenieure AG,à l'attention de Peter Burkhard, Bleichestrasse 9, 4900 Langenthal, Suisse, Téléphone: 061 919 10 80, Fax: 062 919 10 70, E-mail:

title: Erneuerung gebäudetechnische Infrastruktur Schulanlage Brühl Mümliswil

description: Erneuerung der Wärmeerzeugung mit Grundwasserwärmepumpe Ersatz der Sanitärvereteilung inkl. Warmwasseraufbereitung

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Termin Nachweis der Leistungsfähigkeit: 20
Oekonomie Bewertung von Servise und Unterhalt: 5
Qualität Nachweis der Betriebsorganisation: 5
Referenzen / Erfahrung: 10
Preis: 60
Termin Nachweis der Leistungsfähigkeit: 20
Oekonomie Bewertung von Servise und Unterhalt: 5
Qualität Nachweis der Betriebsorganisation: 5
Referenzen / Erfahrung: 10


name: État du Valais, Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE), Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA)

title: Centre culturel des arsenaux à Sion, appel à projets pour l'animation artistique du site et des bâtiments.

description: L'Etat du Valais se référant à l'article 11 du règlement sur la promotion de la culture du Canton du Valais du 10 novembre 2010 "Animation artistique des bâtiments" pour une intervention artistique liée au bâtiment ou aux aménagements du futur Centre culturel des arsenaux (anciens arsenaux fédéraux et cantonaux situés à Sion entre la rue de Lausanne et l'Av. de Pratifori). Cette procédure comporte deux phases:Sélection des artistes ou groupes d'artistes sur la base de candidatures sur dossiers. Evaluation et choix d'un projet sur la base des avant-projets proposés par les artistes sélectionnés en phase une.

street: place du Midi 18


name: Gemeinde Köniz, Abteilung Verkehr und Unterhalt

title: Sanierung Glatteiswarn-Messstationen


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, Areal Hönggerberg, Arealerschliessung der Baufelder HW, Energiekanal/Cluster, Gebäudeautomation

description: AUSGANGSLAGE UND ÜBERGEORDNETE ZIELSETZUNG Auf dem Areal der ETH Hönggerberg wird seit 2010 ein neues Gesamtenergiekonzept verfolgt resp. umgesetzt. Dieses Energiekonzept sieht vor, im Endausbau sämtliche Gebäude auf dem Areal über ein Anergienetz, das von Erdsondenfeldern gespiesen wird, zu versorgen. Die Heizung und Kühlung der einzelnen Gebäude erfolgt dann mit Hilfe dieser Anergie, welche unter den Gebäuden ausgetauscht werden kann. Zur Langzeitspeicherung der überschüssigen Energie (Som-mer/Wärme, Winter/Kälte) werden Erdsondenfelder in das System integriert. Die Umformung der Anergie für die Kühlung resp. die Veredelung der Anergie für die Heizung erfolgt in dezentralen Unterstationen, sogenannten Clustern. PROJEKTUMSCHREIBUNG Damit die Gebäude des Baufeldes HW (HWO, HWW, HWN, HLB) mit Energie versorgt werden können, muss das am Hönggerberg bestehende Anergienetz entsprechend erweitert werden. Gleichzeitig mit den Gebäuden HWO und HWW wird im Zentrum des Baufeldes ein neuer Cluster für die Wärme- und Kälteversorgung aller 4 Gebäude realisiert. Mit der vorliegenden Ausschreibung gelangt die erste Etappe des Clusters zur Offertstellung, sie umfasst folgende Anlagen resp. Aufgaben: - Steuerung und Regulierung der Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpe inkl. Verteilnetz für die Versorgung der Gebäude HWO und HWW - Steuerung und Regulierung der Systemtrennung Klimakälte inkl. Verteilnetz für die Versorgung des Gebäudes HWO - Steuerung und Regulierung der Anergienetzpumpen zur Versorgung der Unterstation mit Anergie aus dem ETH-Netz - Steuerung und Regulierung der Lüftung des Clusters - Integration des Clusters in die Gebäudeautomation des Anergienetzes Hönggerberg inkl. der nötigen Erweiterungen Gebäudemanagement - Aufschaltung diverser Datenpunkte aus periferen Anlagen (Elektro, Licht) BKP 237 Gebäudeautomation, Teil Cluster

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Siemens Schweiz AG Building Technologies

title: Um- und Ausbau Burgerbibliothek Bern, BKP 235 Brandmeldeanlagen (BMA)

description: Neue Brandmeldeanlage (BMA) im historischen, schützenswerten Gebäude.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) und die dazugehörige Verordnung (ÖBV) Anwendung. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Termins verbindlich. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.


name: WALTER AG SIGNALTECHNIK,ROMANSHORNSTR. 25, 8583 SULGEN, Suisse

title: N02, 080071, G NRAMP VL, Gotthard Nord Rampe Verkehrssteuerung / Los 02 Signalisationsmittel und Verkabelung

description: Système d'information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch), la publication électronique fait foi. 28.02.2013

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Lastenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 40
unterteilt in::
• 25 % Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
• 5 % Terminprogramm:
• 10 % Produktequalität der Signale:
AUFTRAGSANALYSE:
Durch den Anbieter ist eine Analyse der Aufgabe mit besonderen Projektschwerpunkten für die Bauleitung in der Phase Ausführung vorzulegen. Die Analyse soll auf die Bereiche Technische Herausforderungen, Koordination, Verkehrsbehinderungen, Kosten und Termine begrenzt werden. Das geplante Vorgehen ist zu erläutern.:
Den erkannten Projektrisiken sollen geeignete Massnahmen zugeordnet werden.:
TERMINPROGRAMM:
Der Anbieter wird ein Terminprogramm erarbeiten, in welchem die wichtigen Meilensteine und Aufgaben dargestellt sind. Die Definition der verschiedenen Termine soll sich auf die Terminplanung des Bauherrn abstützen. Den Aufgaben sollen die entsprechenden Ressourcen zugeordnet werden.:
PRODUKTEQUALITÄT DER SIGNALE:
Der Anbieter hat die Produktdatenblätter der zu liefernden Signale beizulegen. Es ist ein Produktdatenblatt pro Signaltyp (Statische Signale, FLS, LED-Wechselsignale, Prismenwechselsignal [offene Ausführung], Prismenwechselsignal [geschlossene Ausführung], Blinker, Ampeln, WWW) erforderlich.:
Z3: QUALIFIKATION UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN;: 20
Das Schlüsselpersonal muss vom Anbieter bzw. der Bietergemeinschaft unmittelbar aufgeboten werden.:
Zum Schlüsselpersonal zählen Projektleiter (Teilgewichtung 15 %) und die örtliche Bauleitung (Teilgewichtung 5 %):
Es sind sowohl mindestens eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung mit entsprechender Fachrichtung, als auch mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, für den Projektleiter.:
Es ist jeweils pro Schlüsselperson ein persönliches Referenzprojekt zu beschreiben, welches der vorliegenden Aufgabe und der vorgesehenen Funktion entspricht.:
Die Komplexität wird neben fachtechnischen Aspekten auch anhand des Investitionsvolumens beurteilt. Arbeiten im Kontext der Nationalstrassen oder kantonalen Hochleistungstrassen sowie der Ausführung unter Verkehr, erbringen einen Mehrwert. Weitere Faktoren der Bewertung sind das Fachgebiet und die bearbeiteten Phasen.:
Projektleiter::
Zusätzlich, die Referenz des Projektleiters muss ein realisiertes Signalisationsprojekt betreffen.:
Chefbauleiter::
Zusätzlich, die Referenz des Chefbauleiters muss ein realisiertes Signalisationsprojekt betreffen.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 40
unterteilt in::
• 25 % Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
• 5 % Terminprogramm:
• 10 % Produktequalität der Signale:
AUFTRAGSANALYSE:
Durch den Anbieter ist eine Analyse der Aufgabe mit besonderen Projektschwerpunkten für die Bauleitung in der Phase Ausführung vorzulegen. Die Analyse soll auf die Bereiche Technische Herausforderungen, Koordination, Verkehrsbehinderungen, Kosten und Termine begrenzt werden. Das geplante Vorgehen ist zu erläutern.:
Den erkannten Projektrisiken sollen geeignete Massnahmen zugeordnet werden.:
TERMINPROGRAMM:
Der Anbieter wird ein Terminprogramm erarbeiten, in welchem die wichtigen Meilensteine und Aufgaben dargestellt sind. Die Definition der verschiedenen Termine soll sich auf die Terminplanung des Bauherrn abstützen. Den Aufgaben sollen die entsprechenden Ressourcen zugeordnet werden.:
PRODUKTEQUALITÄT DER SIGNALE:
Der Anbieter hat die Produktdatenblätter der zu liefernden Signale beizulegen. Es ist ein Produktdatenblatt pro Signaltyp (Statische Signale, FLS, LED-Wechselsignale, Prismenwechselsignal [offene Ausführung], Prismenwechselsignal [geschlossene Ausführung], Blinker, Ampeln, WWW) erforderlich.:
Z3: QUALIFIKATION UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN;: 20
Das Schlüsselpersonal muss vom Anbieter bzw. der Bietergemeinschaft unmittelbar aufgeboten werden.:
Zum Schlüsselpersonal zählen Projektleiter (Teilgewichtung 15 %) und die örtliche Bauleitung (Teilgewichtung 5 %):
Es sind sowohl mindestens eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung mit entsprechender Fachrichtung, als auch mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, für den Projektleiter.:
Es ist jeweils pro Schlüsselperson ein persönliches Referenzprojekt zu beschreiben, welches der vorliegenden Aufgabe und der vorgesehenen Funktion entspricht.:
Die Komplexität wird neben fachtechnischen Aspekten auch anhand des Investitionsvolumens beurteilt. Arbeiten im Kontext der Nationalstrassen oder kantonalen Hochleistungstrassen sowie der Ausführung unter Verkehr, erbringen einen Mehrwert. Weitere Faktoren der Bewertung sind das Fachgebiet und die bearbeiteten Phasen.:
Projektleiter::
Zusätzlich, die Referenz des Projektleiters muss ein realisiertes Signalisationsprojekt betreffen.:
Chefbauleiter::
Zusätzlich, die Referenz des Chefbauleiters muss ein realisiertes Signalisationsprojekt betreffen.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Service des ponts et chaussées, office des routes cantonales

title: H10 Tunnel du Bois des Rutelins - Infrastructures

description: Les fournitures et travaux, objets du présent appel d'offres, comprennent l'étude, la construction, le transport, le montage, les tests et la mise en service.

street: Rue J.-L. Pourtalès 13


name: Association social Loft PA Alain Dreier BTB SA

title: Écoquartier de la Jonction - bâtiment FVGLS - CFC 282.1 revêtements muraux

description: Construction d'un immeuble d'habitation de 6 étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références:
Organisation:

street: 2, place de l'Église


title: BKP 421 Umgebungsarbeiten

description: Umgebungsarbeiten mit verschiedenen Belägen (inkl. Asphalt) und Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten

eligibilityCriteria: 05.07.2013 Kosten: Keine


title: Optimierung betrieblicher Kernzprozesse

description: Die PostAuto Schweiz AG ist das führende Busunternehmen im öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Damit PostAuto auch in Zukunft die Nummer eins im regionalen Personenverkehr (RPV) Strasse bleibt, ist eine weitere Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit notwendig. Die gesuchte neue Applikation soll die Wirtschaftlichkeit und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit von PostAuto Schweiz AG nachhaltig positiv beeinflussen. Hauptstossrichtungen sind einerseits die unausweichlich gewordene Ablösung (End-of-life Applikation) der heutigen, seit 1999 verwendeten betrieblichen Planungssoftware und andererseits die gleichzeitige Ueberführung der betrieblichen Kernprozesse von PostAuto Schweiz AG in einen branchenüblichen Standard. Der Projektfokus «betriebliche Kernprozesse» umfasst die Leistungsplanung (Angebotsplanung, Fahrzeug- und Personalplanung), die Leistungsrealisierung (Fahrzeug- und Personaldisposition) sowie die Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Prozessen und Systemen. Mit der vorliegenden Ausschreibung soll ein System beschafft werden, welches einen End-to-End-Prozess in der Leistungsplanung und Leistungsrealisierung integral und ganzheitlich unterstützt. Dabei ist es von Relevanz, dass schweizweit und regionenunabhängig gearbeitet werden kann, einheitliche Leistungskennzahlen zentral definiert werden können und in einem Management Information System dargestellt werden können. Eine Mandantenfähigkeit des Systems muss gegeben sein, damit künftige prozessuale oder organisatorische Veränderungen allenfalls abgebildet werden können. Ein gesicherter Zugriff über das Internet und oder Mobile-Devices auf zugeordnete (User-Gruppen) Daten muss möglich sein.

eligibilityCriteria: Néant

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Bureau d'études Mosini et Caviezel SA,Rue Louis-de-Savoie 72, 1110 Morges, Suisse, E-mail:

title: Assainissement du chemin de la Damaz

description: Mise en séparatif, réfection de la chaussée, création d'un trottoir et d'une piste cyclable.


name: Kraftwerke Reichenau AG c/o Axpo Power AG, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse

title: KW Reichenau, Erneuerung der Rechenreinigungsmaschine (RRM)

description: Gegenstand dieser Ausschreibung zur Erneuerung der RRM ist der Ersatz der Schienenanlage, eine neue Fassaden- und Dachkonstruktion, die komplette Stahlbausanierung mit neuem Korrosionsschutz, der Ersatz aller Getriebemotoren und der integrierten Bremsen, die Revision oder die Erneuerung der mechanischen Bauteile, der Einbau moderner Sicherheitselemente und Sensorik, eine neue prozessgesteuerte SPS-Steuerung anstelle der konventionellen Relaissteuerung sowie eine direkte serielle Schnittstelle zum Kraftwerks-Leitsystem Reichenau. Zusätzlich ist der Personenschutz, der den neusten Vorschriften entsprechen muss, zu gewährleisten. Die in diesen Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Lieferungen und Leistungen umfassen die Auslegung, Berechnung, Konstruktion, Fabrikation, den Transport und die Zwischenlagerung auf der Baustelle, die Montage, Inbetriebsetzung, Personalinstruktionen, Prüfungen und Abnahmemessungen in der Fabrik und im Kraftwerk, die Durchführung des Probebetriebes, Inspektionen während der Garantiezeit, Instruktionen und Schulungen des Kraftwerkpersonals sowie die Betriebsdokumentation.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen.


name: Stadt St. Gallen / Sankt Galler Stadtwerke / Wärme

title: Bauleitung und Fachbauleitung vonFernwärme-Verteilleitungen und externen Hausanschlüsse im Fernwärmeteilgebiet 9.3 St.Leonhard.

description: Ausarbeitung von Vorprojekten und Bauprojekten für Heisswasser Verteilleitungen und externe Hausanschlüsse für das Fernwärmeteilgebiet 9.3 St.Leonhard / Bahnhofplatz. Bauleitung und Fachbauleitung der Fernwärme-Verteilleitungen und externen Hausanschlüsse.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Administration municipale Zumikon,à l'attention de Ernst Enzler, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon, Suisse, Téléphone: 044 918 78 30, Fax: 044 918 78 00, E-mail:

title: Hallenbad: Einbau Teilhubboden in das Edelstahlbecken

description: Sanierungs- und Umbauarbeiten


name: Inselspital Bern Direktion Betrieb, Medizintechnik

description: System-Upgrade des Navigations-Geräteparkes von Brainlab im HNO-OP. 1xCurve inkl Buzz und 1xKick

eligibilityCriteria: KEINE ANGEBOTE EINREICHEN Publikation Verfahrensentscheid: Freihändiges Verfahren

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: -:
-:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Gesamtsanierung Bläsi Schulhaus, BKP 230 Elektroanlagen

description: Komplette Elektro-Neuinstallation im bestehenden Schulhaus Untergeschoss - 2. Obergeschoss. Ausbau des gesamten Dachgeschosses (Estrich) zu neuen Schulräumen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Oppikofer AG,Wespenstrasse 10, 8500 Frauenfeld, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: Schweizerisches Landesmuseum (SLM) Zürich, Sanierung des Kunstgewerbeschulflügels und erstellen eines Erweiterungsbau, Etappe B

description: Das Landesmuseum in Zürich wird schrittweise saniert und erweitert. Die Bauarbeiten der Etappe A im Altbau sind bereits abgeschlossen. Die in dieser Submission beschriebenen Arbeiten sind Bestandteil der Etappe B (Erstellungskosten BKP 1-9 111 Mio.). Diese umfasst die Sanierung des Kunstgewerbeschulflügels (B1) und einen Erweiterungsbau (B2) sowie die dazugehörenden Umgebungsarbeiten (UB). - BKP 216 Natursteinarbeiten Etappe B1 (KGSF) NPK 133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Naturstein Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um die Instandsetzungsarbeiten und kleinere Neubauten aus Naturstein für die Etappe B1 (Kunstgewerbeschulflügel). Ausführungstermin: Baubeginn: ca. September 2013 Bauende: März 2014 - BKP 221 Fenster/Aussentüren, BKP 215 Fassadenbau und BKP 228 Sonnenschutzanlagen Etappe B2 (Neubau) Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um Fenster/Aussentüren in Metall und Fassaden mit Sonnenschutzanlagen in Sonderausführung für den Neubau Etappe B2. Die Positionen 4 / 5 / 7 / 9 im BKP 221 Fenster/Aussentüren und BKP 228 Sonnenschutzanlagen vom Leistungsverzeichnis sind als Lose (Optionen) zu betrachten. Der Bauherr behält sich vor diese alternative Variante einem anderen Unternehmer zuzuschlagen. Ausführungstermin: Baubeginn: ca. Oktober 2014 Bauende: November 2014 - BKP 23 Elektroinstallationen Teil 2 Etappe B1 und B2 ist in vier Teile gegliedert. Als Option wird die Anpassungen und die Erweiterungen der bestehenden Brandmeldeanlage als Systembeschaffung über die Etappen B und C mit System SIEMENS-ALGOREX mit ALGOREX-Melder als auch SINTESO-Melder oder gleichwertig ausgeschrieben. 1ster Teil: Etappe B1 das Gebäude des Kunstgewerbeschulflüges BKP 231 Starkstrom-Apparate BKP 232.Starkstrom-Installation BKP 235 Schwachstrom-Apparate BKP 236 Schwachstrom-Installation BKP 238 Bauprovisorium BKP 239 Übriges 2ter Teil: Etappe B1 die Umgebung des Kunstgewerbeschulflügels BKP 432 Starkstrom-Installation 3ter Teil: Etappe B2 das Gebäude des Neubaus BKP 231 Starkstrom-Apparate BKP 232.Starkstrom-Installation BKP 235 Schwachstrom-Apparate BKP 236 Schwachstrom-Installation BKP 238 Bauprovisorium BKP 239 Übriges 4ter Teil: Etappe B2 die Umgebung des Neubaus BKP 432 Lichtinstallationen & Leuchten montagen Ausführungstermin: Baubeginn: ca. Juni 2013 Bauende: Oktober 2014 - BKP 272 Metallbauarbeiten Etappe B1 (KGSF) NPK 321 Montagebau in Stahl Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um Geländer und Lüftungsgitter die erstellt und eingebaut werden müssen. Ausführungstermin: Baubeginn: ca. September 2013 Bauende: ca. März 2014 - BKP 282 Wandbeläge Etappe B1 (KGSF) NPK 346 Kunststeinarbeiten Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um die Wandbeläge aus Kunststein für die Etappe B1 (Kunstgewerbeschulflügel). Ausführungstermin: Baubeginn: ca. Oktober 2013 Bauende: Dezember 2014

eligibilityCriteria: Ohne Angaben


title: H2 Pratteln - Liestal (HPL) Tunnel Schönthal Bepflanzung

description: Hauptmengen: - Saaten, maschinell / Hand ca. 90'000 m2 - Nass-Saaten ca. 22'000 m2 - Zwischensaaten ca. 40'000 m2 - Aufforstung ca. 8'200 m2 - Heckenpflanzungen ca. 16'000 m2 - Einzelbäume ca. 150 Stk. - Pflege Ruderalstandorte ca. 4'000 m2 - Pflege Wiesen ca. 85'000 m2 - Pflege Aufforstungen ca. 24'000 m2 - Pflege Einzelbäume ca. 150 Stk.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100


title: H417b Alvaneu Dorf - Schmitten, Belagsarbeiten

description: Fräsen bis 50 mm 15'000 m2; Belag AC T 16N 50 mm 1'800 t; Belag AC 8N 30 mm 1'100 t; Schachtabdeckungen liefern 39 St.


title: Sur la rampe nord de l'accès au tunnel Saint-Gothard entre Amsteg et Meitschligen L'alimentation sans coupure (UPS) sera remplacé. Il se compose essentiellement de l'UPS dans les stations de transformation (3x) et de la distribution pour les 7 sous-stations de commutation sur niveau de tension 980 V. - Livraison et installation de nouveaux transformateurs 980 V pour la distribution de l'énergie pour le réseau de secours entre Amsteg et Meitschligen - Livraison et installation du câble pour la distribution 980 V (Alimentation du SRPL, TS30 et remplacement de câbles existants) - Livraison et installation des UPS pour trois stations de transformation - Démontage et élimination des UPS existantes, un transformateur, câbles

description: Système d'information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch), la publication électronique fait foi. 03.04.2013

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 25
• 5 % Vorgehen, Einhaltung der Termine:
• 20 % Qualität und Erfüllung der Spezifikationen:
ZK3: ORGANISATION;: 25
• 20 % Qualifikation und Referenzen der Schlüsselperson:
Bauführer (als Gesamtverantwortlicher):
2 Referenzen über die erfolgreich abgeschlossene Ausführung von einem mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekt im vorgesehenen Fachbereich auf Hochleistungs- oder Nationalstrassen nicht älter als zehn Jahren seit Inbetriebnahme:
• 5 % Ressourcen:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 25
• 5 % Vorgehen, Einhaltung der Termine:
• 20 % Qualität und Erfüllung der Spezifikationen:
ZK3: ORGANISATION;: 25
• 20 % Qualifikation und Referenzen der Schlüsselperson:
Bauführer (als Gesamtverantwortlicher):
2 Referenzen über die erfolgreich abgeschlossene Ausführung von einem mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekt im vorgesehenen Fachbereich auf Hochleistungs- oder Nationalstrassen nicht älter als zehn Jahren seit Inbetriebnahme:
• 5 % Ressourcen:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Agence Immobilière Edouard Brun & Cie SA

title: Mandats de gerance bloc 3.

description: Mandat de gérance pour une partie du parc immobilier de l'hospice général. Bloc 3 : neuf groupes d'immeubles populaires

Hospice général service immobilier

street: Route des Acacias 54

street: Rue Sillem 6

Daudin & Cie SA

street: Rue du Stand 51


name: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich Bereich EBK, Kommerzielle Bauten

title: Neubau LKW und PW- Einstellhalle

description: Ortbeton-Bohrpfähle, DN 750 - 1180; L=ca. 850 m

eligibilityCriteria: Siehe Unterlagen


name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 5 Lot 263.00 – Nacelle de nettoyage des façades

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 263.00 – Nacelle de nettoyage des façades.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Commune de Bulle, Département technique, M. Jean Hohl,Grand'Rue 7, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 18 40, Fax: +4126 919 18 49, E-mail:

title: Réalisation de collecteurs communaux et du chauffage à distance aux rues des Berges et du Bosquet

description: Réaménagement de l'espace public Réfection des infrastructures EC/EU Travaux de génie-civil pour la construction du réseau de chauffage à distance et l'assainissement des infrastructures de services Excavation = 3300 m3 Revêtement = 450 t Fondation = 900m3 Collecteurs EC / EU = 520 m Réseau CAD = 300 m Adduction = 300 m Multiservices = 1300 m

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: CaSSIS - Colour and Stereo Surface Imaging System


title: 240/244 Heizungs- und Lüftungsanlagen

description: KG: Sanierung Kindergarten SH: Sanierung Schulhaus TH: Neubau Turnhalle


name: Commune d'Etoy,Pl. St-Jaques 3, 1163 Etoy, Suisse, Téléphone: 021 821 32 34, Fax: 021 821 32 33, E-mail:

title: Collège les Communaux, étape 2, GC et BA

description: Génie civil pour raccordement aux réseau Défrichement, terrassement général et remblais, Canalisations, drainages Béton armé : fondations, radier, env. : 900 m2 Aménagements extérieurs, préau env. 1200 m2 Collecteur 350 m, Bassin de rétention.

eligibilityCriteria: Selon les conditions citées dans les documents du dossier d'appel d'offres.


title: Binzwiesenstrasse, Abschnitt Haus Nr. 14 bis Regensbergstrasse

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme ca. Fr. 1,3 Mio.

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Fahrleitung Linienverlängerung Stadien


name: Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme

description: Lieferung und Montage der rostfreien Stahlleitungen für die neue Faulanlage und Trübwasserbehandlung

eligibilityCriteria: Gemäss geforderte Nachweise


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Suhr AO, K 247, Wildtierkorridor Suret (AG 6) Kleintier- / Amphibiendurchlass und Amphibienleitelemente: Baumeisterarbeiten

description: Belagsabbruch 220 m3 Aushub 2'500 m3 Lieferung und Einbau Kiessand 1'300 m3 Bituminöse Beläge 400 t Kabelrohrblock 320 m Ortbetonkonstruktion 40 m3 Bewehrung 4000 kg Vorfabrizierte Kleintierdurchlässe 11 m / 79 t Vorfabrizierte Betonleitelemente 408 m / 123 t

eligibilityCriteria: Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Preis: 50
- Kompetenz: 45
- Lehrlingsausbildung: 5
- Preis: 50
- Kompetenz: 45
- Lehrlingsausbildung: 5


name: Basler Verkehrs-Betriebe, Abteilung Infrastruktur, Münchensteinerstrasse 91, 4052 Basel

title: St. Johanns-Vorstadt, Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten

description: Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten sowie Erneuerung der Oberfläche: Belagsaufbruch (m2): 1850 Aushub, Abfuhr und Deponie Total (m3): 830 Liefern, Einbringen Fundationsschicht (m3): 350 Liefern, Einbringen Heissmischbeläge (to): 500 Werkleitungsarbeiten Total (m): 530 Werkleitungsarbeiten davon Graben gespriesst (m): 280 Strassensammler und Einlaufschächte (Stk.): 8 Randabschlüsse (m): 220

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 40
Erfahrung Bauführer / Baupolier: 60
Angebotspreis: 40
Erfahrung Bauführer / Baupolier: 60


title: Photovoltaikanlage Paketzentrum Härkingen

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Paketzentrums Härkingen der Schweizerischen Post

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Begehung wird empfohlen. Mittwoch, 30. Oktober 2013, 10.30 Uhr Treffpunkt Haupteingang Post Paketzentrum Härkingen CH-4624 Härkingen


title: Gesamterneuerung Schulhaus Schwerzgrueb - Spengler und Bedachungsarbeiten

description: Sanierung und Erneuerung bestehendes Flachdach Ersatz bestehender Oblichter