title: Ersatzneubau Kindergartengebäude und Umbau Schulhaus Arni AG

description: BKP 1 – 9, Totalunternehmerleistung (Ausführungsplanung / Ausführung / Inbetriebnahme / Abschluss gem. SIA 102); Rückbau und Ersatzneubau des bestehenden Kindergartengebäudes in Brettsperrholzbauweise; Erstellung eines Parkplatzes sowie öffnen und umlegen einer bestehenden Drainageleitung; Umbau des bestehenden Schulhauses unter Teilbetrieb; Bereitstellung eines Provisoriums für den Betrieb eines Doppelkindergartens während der Bauzeit des Ersatzneubaus.

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung eingeladen werden die vier bis fünf bestgeeigneten Totalunternehmer, welche mittels Präqualifikationsunterlagen ihre fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe (Ersatzneubau Kindergarten) nachgewiesen haben.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


scheme: CPV

title: H 18: Remplacement de collecteurs et de conduites électriques, renouvellement de la superstructure routière et rénovation de trottoirs

documentType: tenderNotice

description: L'office de l'entretien (OENT), la commune de La Chaux-de-Fonds représentée par le bureau AJS Ingénieurs Civils SA de Neuchâtel et Viteos s'associent pour soumettre des travaux de rénovation routière, de remplacement de collecteur, de conduites électriques,ainsi que de réfection de trottoirs. La longueur du chantier mesure 545 m. pour une surface de chaussée neuve de 4'500 m2. Cette soumission est à considérer comme un seul marché regroupant les trois entités.

eligibilityCriteria: Prix: aucun

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

Service des ponts et chaussées

countryName: CH

initiationType: tender


name: Direktion Bau, Energie und Umwelt, Infrastruktur, Tiefbau

title: Biel, Murtenstrasse / Güterstrasse, Neubau Kreisel und Werkleitungen

description: Fundationsschicht 800 m3 Strassenoberfläche 1'800 m2 Randabschlüsse 280 m1 Beläge 700 t Elektrizitäts-Trasse 700 m1

eligibilityCriteria: conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21). Un certificat valide «Offre de marché public» délivré par la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) doit être disponible ou bien la déclaration spontanée de la Ville de Bienne dûment remplie (preuves à l'appui).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Technischer Bericht und Bauprogramm: 10
Referenzen und Qualifikation Unternehmung und Schlüsselpersonal: 20
Preis: 70
Technischer Bericht und Bauprogramm: 10
Referenzen und Qualifikation Unternehmung und Schlüsselpersonal: 20


currency: CHF

name: Steve Vergères-Installations Sanitaires,Rue du Scex 5, 1950 Sion, Suisse

name: LOCALARCHITECTURE sàrl, à l'attention de Laurent Saurer,Côtes-de-Montbenon 30, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 320 06 86, Fax: 021 312 51 57, E-mail:

documentType: awardNotice

title: Construction d'une salle de gymnastique type VD3 avec scène fixe

description: Construction d'une salle de gymnastique type VD3 avec une scène pour représentations. Le nouveau bâtiment accueillera des activités scolaires, communales et associatives dans le site scolaire existant. Projet constitué d'une structure préfabriquée en bois.

eligibilityCriteria: en annexe


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Assistance I+K pour les projets N01/42,46 UPlaNS ZH est – Effretikon, mesures préalables

description: Conseil de la direction du projet dans le domaine stratégique et conceptuel. Production de matériel d'information pour le grand public. Organisation, coordination de manifestations d'information. Travaux de relations avec la presse (planification, suivi des contacts, communiqués de presse).Pour un descriptif détaillé des prestations, se reporter aux documents de soumission.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
CA1 : PRIX:
- Montant de l'offre:
- Plausibilité de la répartition des heures:
CA2 : QUALIFICATION, REFERENCES DES PERSONNES CLES:
- Chef de projet:
- Chef de projet suppléant:
CA3 : GRANDES LIGNES DU CONCEPT DE COMMUNICATION:
- Analyse des tâches:
- Grandes lignes du concept:
- Problématique / propositions de solution:
.:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
NOTATION DES AUTRES CRITERES DE QUALITE:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

mainProcurementCategory: services

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Zoebeli Communications AG

street: Effingerstrasse 6


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Remplacement limiteur de courant de court-circuit postes sources de Casemates et Zimeysa.

description: Ce présent appel d'offre concerne la fourniture des équipements de limiteurs de courant de court-circuit pour les postes HT/MT des Casemates et de Zimeysa. Les bobines de limitation, déjà existantes, ne font pas partie de cet appel d'offre. Ce sont alors uniquement les systèmes d'ouverture du circuit qui sont à offrir.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: OPEN

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


title: ZHdK Zürcher Hochschule der Künste, Toni-Areal, Förrlibuckstrasse 109, 8005 Zürich, BKP 900.6 Möblierung in Metall Los 1

description: BKP 900.6 Möblierung in Metall: Werkstatteinrichtung, Metallkorpusse Die ehemalige Toni-Molkerei wird umfassend umgebaut und erweitert. Die ZHdK und Teile der ZHAW werden ab 1. Juli 2013 in diesen neuen Gebäudekomplex einziehen. Die ausgeschriebene Möblierung ergänzt die bestehende Ausstattung. Die Lieferung umfasst auch die Verteilung der Möbel im Gebäude.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Groupement d'ingénieurs Stucky-Gruner (GI SG)

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projet Léman 2030, I-PJ-LEM-GLS

title: Nœud de Lausanne – Renens. Lot E : Galerie à câbles.

description: Nœud de Lausanne – Renens. Lot E : Galerie à câbles Prestations d'ingénierie spécialisée (Planification / coordination et canalisation à câbles) pour les domaines d'ingénierie spécialisée tunnel, direction locale des travaux, et géologie/géotechnique pour les phases partielles 32 (projet de l'ouvrage), 33 (procédure d'approbation des plans), 41 (appel d'offres) et phases 51, 52 et 53 (réalisation).

street: Avenue de la Gare 43

street: Rue du Lac 33


title: Umnutzung / Sanierung Aeschistrasse 23 / 25 / 27, 3110 Münsingen

description: Neue Elektroanlagen für den Teil InfraWerkeMünsingen, diverse Anpassungen, Aeschistrasse 25 + 27.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Artikel 24 ÖBV vorliegen, unter anderem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben; Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Projet (1373) 609 Partenariat relatif à la gestion EISLAB pour les années 2013-2017.

description: L'OFIT propose aux développeurs et testeurs au niveau fédéral un environnement de laboratoire spécialisé, basé sur des systèmes virtualisés pour le développement, l‘intégration et le test, connu sous le nom de service: EIS – Environment for Integrated Systems. Cet environnement de développement permet aux spécialistes informatiques d'utiliser des systèmes adaptés à leurs besoins pour développer et tester des applications logicielles à l'échelle fédérale.Basé sur une virtualisation de VMware, l‘environnement de développement est proposé comme «Cloud – Platform as a Service» spécialisée, qui met à la disposition des clients notamment un portail en libre-service.En plus de la plate-forme VMware, l‘environnement virtuel héberge également une infrastructure Microsoft que les développeurs peuvent utiliser avec des droits étendus. Ils disposent pour cela d‘un Active Directory indépendant et des services de base correspondants. Il est prévu d'utiliser à l'avenir dans une mesure croissante des services pour l'automation de l'installation des clients et des serveurs ainsi que pour la mise à disposition des logiciels.A la demande du client, les versions Windows encore supportées par Microsoft sont prises en compte comme systèmes d'exploitation au sein de cet environnement de développement (EIS). En règle générale, nous proposons les versions Windows les plus récentes ainsi que diverses distributions Linux (SLES, Ubuntu). Les solutions reposent principalement sur les technologies de développement Java et .NET.L'objectif de cet appel d'offres est l'extension de cet environnement de développement spécialisé (EIS) et sa mise à disposition des clients de la Confédération comme portail en libre-service avec un accent sur l'automation.Le présent appel d'offres vise à trouver un seul prestataire de services externes compétent et hautement qualifié pouvant mettre à la disposition de l'OFIT des ressources pour la réalisation de projets dans le domaine d'activité Environnement de développement (EIS) pour l'exécution de mandats et de projets de test. La réalisation doit, si possible, intervenir sous forme de mandats et d'ouvrages.En gros, les travaux à accomplir peuvent être divisés comme suit:- Extension des infrastructures de laboratoire EIS existantes et développement de nouvelles infrastructures- Analyse, conception et implémentation de systèmes, de composants et des interfaces correspondantes, notamment l‘automation des mises à disposition de clients, de serveurs et d'applications- Assistance sous forme de support de niveau 3 dans le domaine de l‘exploitation Actuellement, les différents projets dans le cadre des domaines d'activité définis ci-dessus n'ont pas encore été planifiés en détail. L'adjudicataire doit être étroitement impliqué dans la planification et la réalisation. C'est pourquoi un appel d'offres sera lancé pour la conclusion d'un contrat cadre relatif à la fourniture de prestations informatiques pendant les années 2013 à 2017.

street: Fellerstrasse 21

LANexpert SA

street: Avenue de Provence 4


name: Fehlmann Architectes, Pl. du Casino 2, 1110 Morges, Suisse

description: Travaux d'étanchéité, de ferblanterie et de couverture.

description: Travaux d'isolation périphérique de façades.

title: Nouvelle salle polyvalente.

description: Construction d'une salle de gymnastique double, de locaux annexes, et d'un appartement de gardiennage, réalisation d'un parking souterrain de 31 places et de 4 places extérieures.

street: 1 rue Neuve


name: Stadtbauamt, Abteilung Hochbau,à l'attention de Lukas Reichmuth, Baselstrasse 7, 4502 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 626 92 92, Fax: 032 626 92 93, E-mail:

title: Allgemeine Schreinerarbeiten (Handlauf)

description: Allgemeine Schreinerarbeiten (Handlauf)

eligibilityCriteria: 25.11.2013 Kosten: Keine


title: Réalisation d'un site web, y compris maintenance et support de 3ème niveau, Prestation de base: L1GL: La réalisation de la platteforme web contient l'ensemble des prestations definies dans l'offre du soumissionnaire jusqu'à la mise en service de la platteforme web. Options: L1OP1: Des travaux supplémentaires pour l'implémentation d'autres produits durant la phase de réalisation et selon les besoins du donneur d'ordre. L1OP2: Des travaux supplémentaires pour l'implémentation d'autres produits après la mise en service et selon les besoins du donneur pour une durée maximale de 8 ans. L1OP3: Maintenance et support de 3ème niveau de la platteforme web après la mise en service selon les besoins et après demande de MétéoSuisse pour une durée maximale de 8 ans.

description: Réalisation d'un site web, y compris maintenance et support de 3ème niveau. Prestation de base: L1GL: la réalisation de la platteforme web contient l'ensemble des prestations definies dans l'offre du soumissionnaire jusqu'à la mise en service de la platteforme web.Options: L1OP1: des travaux supplémentaires pour l'implémentation d'autres produits durant la phase de réalisation et selon les besoins du donneur d'ordre.L1OP2: des travaux supplémentaires pour l'implémentation d'autres produits après la mise en service et selon les besoins du donneur pour une durée maximale de 8 ans L1OP3: maintenance et support de 3ème niveau de la platteforme web après la mise en service selon les besoins et après demande de MétéoSuisse pour une durée maximale de 8 ans.

title: Exploitation, support de 3ème niveau, maintenance et entretien d'un Content Delivery Network. Prestation de base: L2GL: Exploitation, support de 3ème niveau, maintenance et entretien d'un Content Delivery Network (CDN) pour le nouveau site web de MétéoSuisse et du site naturgefahren.ch avec un volume de 5TB/mois.Options: L2OP1: Augmentation du volume de données à 8TB/mois.L2OP2: Augmentation du volume de données à 10TB/mois.

description: Exploitation, support de 3ème niveau, maintenance et entretien d'un Content Delivery Network Prestation de base: L2GL: exploitation, support de 3ème niveau, maintenance et entretien d'un Content Delivery Network (CDN) pour le nouveau site web de MétéoSuisse et du site naturgefahren.ch avec un volume de 5 TB/mois.Options: L2OP1: Augmentation du volume de données à 8 TB/mois.L2OP2: Augmentation du volume de données à 10 TB/mois.

title: Concept détaillé d'un design fonctionnel et graphique pour de produits web avec un volume maximal de 1000 heures de travail

description: Concept détaillé d'un design fonctionnel et graphique pour de produits web avec un volume maximal de 1 000 heures de travail.

title: (1376) 311 Relaunch site internet MétéoSuisse

description: Objectif de l'appel d'offreL'objet de de l'appel d'offre comprend la réalisation du site web en utilisant un CMS prédéfini, y compris les prestations de maintenance, de support et de développement ultérieur après la mise en service du site web, l'exploitation d'un CDN ainsi que le design fonctionnel et graphique d'autres produits de MétéoSuisse (y compris Responsive-Design).L'objet du marché est décomposé en 3 lots: Réalisation du site web (lot 1), exploitation du CDN (lot 2) et design fonctionnel et graphique d'autres produits de MétéoSuisse (lot 3). Chacun des ces lots comprend une prestation de base (GL) et divers options (OP), comme indiqué au paragraphe 2.7. Les lots peuvent être réalisés en parallèle.

Quatico Solutions AG

street: Schöntalstrasse 21

ARTURAI INTERNATIONAL AG

street: Seefeldstrasse 69

Zeix AG

street: Badenerstrasse 65


name: Courdesse & Associes – ingénieurs et géomètres SA

name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

title: Mensuration officielle- Premier relevéEntreprise 351 Belmont/Yverdon III- 387 Yverdon XX

description: Travaux de premier relevé sur les communes de Belmont-sur-Yverdon et Yverdon-les-Bains.

street: Avenue de l'Université 5

street: Praz-Palud 7


title: Construction du collège de Cudrefin.

description: Construction d'une école de 10 classes, acceuil de jour, de locaux annexes, abri PC, des aménagments extérieurs. Trois étages avec un sous-sol.

Winkelmann Architectes SA

street: Bernstrasse 8


name: La Colline, institution médico-sociale, à l'attention de Comité de la Colline, Bernard Leuenberger, président,Route de Chaindon 16, 2732 Reconvilier, Suisse, Téléphone: 032 482 74 00, Fax: 032 482 74 70, E-mail:

description: 4 cuisines, y compris plans de travail et appareils électroménagers, selon descriptifs et plans

description: 47 armoires, menuiserie courante, selon descriptifs et plans

description: 88 portes, 45 portes coulissantes, 1 porte sur pivot, EI30 ou non EI30, selon descriptifs et plans

description: 2 cloisons mobiles, selon descriptifs et plans

title: Agrandissement du home de La Colline 2732 Reconvilier

description: Agrandissement du home "La Colline" 33 chambres dont: 24 nouveaux lits répartis comme suit: 14 en unité sécurisée de psychogériatrie avec jardin clos intégré au parc existant 7 en complément au home actuel 3 en unité d'accueil temporaire 9 chambres découlant du réaménagement du bâtiment existant Restructuration totale du rez-de-chaussée existant, nouvelle salle polyvalente, réaménagement des bureaux de l'administration et des soins Nouveau foyer de jour avec accès indépendant Réfection totale et agrandissement de la cuisine, de la lingerie et de la buanderie Regroupement de toute la logistique technique dans le nouveau bâtiment pour l'ensemble de l'institution Réaménagement des espaces de vie, de la cafétéria et des espaces d'animation existants Travaux de rénovation divers nécessaires dans le bâtiment existant qui sera âgé de 25 ans durant la période des travaux, tels que réfection des sols des espaces de circulation, gestion de la sécurité, réfection du salon de coiffure

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites par courrier ou par courriel à l'adresse ci-dessous (voir point 3.13) jusqu'au 02.12.2013 à 18h00 recevront le dossier d'offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


description: Bodenbeläge aus Linoleum Der Leistungsumfang beinhaltet alle Leistungen, welche für die einwandfreie Ausführung notwendig sind. Besondere Anforderungen sind Erfahrung mit vergleichbaren Objekten oder vergleichbarer Komplexität und die geforderte Leistungsfähigkeit der Unternehmung (Termine).

description: Unterlagsböden. Der Leistungsumfang beinhaltet alle Leistungen, welche für die einwandfreie Ausführung notwendig sind. Besondere Anforderungen sind Erfahrung mit vergleichbaren Objekten oder vergleichbarer Komplexität und die geforderte Leistungsfähigkeit der Unternehmung (Termine).

description: Fugenlose Bodenbeläge, Terrazzo Der Leistungsumfang beinhaltet alle Leistungen, welche für die einwandfreie Ausführung notwendig sind. Besondere Anforderungen sind Erfahrung mit vergleichbaren Objekten oder vergleichbarer Komplexität und die geforderte Leistungsfähigkeit der Unternehmung (Termine).

title: Neubau Schulhaus Zinzikon; BKP 281.0

documentType: cancellationDetails

description: BKP 281.0 Unterlagsböden BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge, Terrazzo BKP 281.2 Bodenbeläge aus Linoleum

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Pose collecteur EU Chemin de Petray

description: Pose collecteur sur tronçon de 830 ml Ch. EU R14 - Ch. EU 1393

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Universität Zürich, Nachnutzung PHZH-Gebäude SOF, Schönberggasse 1/3/5/7, 8001 Zürich, BKP 230-01 Elektroanlagen

description: BKP 230 Elektroanlagen


title: CFH 231.41 mise en place d'un groupe électrogène de secours.

description: Fourniture, mise en place et en service d'un groupe de secours de 800 kVA utiles rattaché à la cabine BT du site et installé dans un container en extérieur. Tableaux de puissance et de commande à agencer dans la cabine BT en intérieur.

Service des bâtiments et technique

street: Avenue de la Roseraie 78


name: CHICHÉ Architecte SA, à l'attention de Lionel Chiché,Rue Saint-Martin 7, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 351 50 60, Fax: +41 21 351 50 61, E-mail:

title: EPCL-VJ Câblage informatique

description: Création de 4 salles informatiques et adaptation des locaux

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrite au registre du commerce. Ne seront retenues que les offres complètes, avec renseignements et engagements de l’entreprise dûment signés et attestations requises jointes.


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: Construction d'un établissement pénitentiaire – Brenaz 2179.1 sondes géothermiques

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2179.1 sondes géothermiques.Travaux de forage et mise en place de sondes géothermiques.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


title: Erdgashauptleitung Emmental / Ersatz Transportleitung Vennersmühle Wasserversorgung VWV (Abschnitte 4,5,6)

description: offener Grabenbau (Gas): ca. 1275m (DN125-200) Querungen von Gewässern und Infrastrukturen (Gas): ca. 735m (DN160-200) offener Grabenbau (VWV): ca. 900m (DN400) Querungen von Gewässern und Infrastrukturen (VWV): ca. 660m (DN400) Bauherr Transportleitung: Vennersmühle-Wasserversorgung Gemeindeverband Bernstrasse 102 Postfach 1375 3401 Burgdorf

eligibilityCriteria: Die Bauherrschaft vergibt Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau, gewährleisten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Livraison d'un échangeur de chaleur.

description: Selon le cahier des charges fourni sur demande écrite.

Vadec SA, site de La Chaux-de-Fonds

street: Rue de l'Industrie 39

Flucorrex AG

street: Wiler Strasse 1692


title: Sanierung Alte Schmiede und Einbau Jugendkulturlokal und Kulturräume

description: Sanierung der Alten Schmiede und Einbau der Räume für ein Jugendkulturlokal und Kulturräumen (gemäss Projektbeschrieb).


title: Transportleistungen Bühnenbilder

description: Die KonzertTheaterBern (KTB) sucht einen Transporteur für Bühnenbilder des Stadttheaters. Mit der vorliegenden Ausschreibung werden insbesondere folgende übergeordnete Ziele verfolgt (die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend): - Ersatz des bisherigen Transportsystems - Verbesserung der Andienung des Stadttheaters - Entlastung der Mitarbeiter des Stadttheaters beim Be- und Entladen

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach OR. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Zuschlagskriterien ZK1::
PREIS;:
A: Stundensätze (: 20
-Helfer/Handlager ohne Fachausbildung (: 10
-Fachkräften mit Vorkenntnissen (: 10
B: Angebotspreis für einen exemplarischen Tagestransport (: 40
Ein exemplarischer Tagestransport als Kalkulationsgrundlage / Beispiel setzt sich wie folgt zusammen::
- 6 beladene Wagen gelb gemäss Beschreibung, transportbereit:
- 2 beladene Wagen grau gemäss Beschreibung, transportbereit:
- 6 übergrosse Wände ca. 2,5m x 5,5m (bxl). Materialstärke ca. 10 cm, von Hand auf- und abzuladen:
- 4 plastische Elemente gemäss Beschreibung, von Hand auf- und abzuladen:
- 4 Tücher aufgerollt (Fachbegriff Prospekte) gemäss Beschreibung, von Hand auf- und abzuladen:
Transport inkl. Be- und Entladen der beschriebenen Transportgüter von der Felsenau ins Stadttheater. Rücktransport von zwei leeren Wagen „gelb“ vom Stadttheater in die Felsenau.:
Zuschlagskriterien ZK2::
LÖSUNGSVORSCHLAG, CHANCEN UND RISIKEN;:
Beschrieb des Lösungsvorschlages anhand des exemplarischen Tagestransports. Dabei sind auf folgende Punkte einzugehen::
-Detaillierter Beschrieb der angebotenen Lösung (Art des Fahrzeugs, Ladeeinrichtung, Systematik des Be- und Entladevorgangs, etc.). Zeitplan bis wann die gewählte technische Lösung zur Verfügung steht und Aufzeigen der Übergangslösung, wenn erforderlich.:
-Gefahren und Chancen der gewählten Lösung.:
-Angabe des notwendigen Zeitbedarfs in Stunden für einen exemplarischen Tagestransport.:
-Darlegung wie die geforderten Mobilisierungszeiten eingehalten werden können.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung).:
Zuschlagskriterien ZK1::
PREIS;:
A: Stundensätze (: 20
-Helfer/Handlager ohne Fachausbildung (: 10
-Fachkräften mit Vorkenntnissen (: 10
B: Angebotspreis für einen exemplarischen Tagestransport (: 40
Ein exemplarischer Tagestransport als Kalkulationsgrundlage / Beispiel setzt sich wie folgt zusammen::
- 6 beladene Wagen gelb gemäss Beschreibung, transportbereit:
- 2 beladene Wagen grau gemäss Beschreibung, transportbereit:
- 6 übergrosse Wände ca. 2,5m x 5,5m (bxl). Materialstärke ca. 10 cm, von Hand auf- und abzuladen:
- 4 plastische Elemente gemäss Beschreibung, von Hand auf- und abzuladen:
- 4 Tücher aufgerollt (Fachbegriff Prospekte) gemäss Beschreibung, von Hand auf- und abzuladen:
Transport inkl. Be- und Entladen der beschriebenen Transportgüter von der Felsenau ins Stadttheater. Rücktransport von zwei leeren Wagen „gelb“ vom Stadttheater in die Felsenau.:
Zuschlagskriterien ZK2::
LÖSUNGSVORSCHLAG, CHANCEN UND RISIKEN;:
Beschrieb des Lösungsvorschlages anhand des exemplarischen Tagestransports. Dabei sind auf folgende Punkte einzugehen::
-Detaillierter Beschrieb der angebotenen Lösung (Art des Fahrzeugs, Ladeeinrichtung, Systematik des Be- und Entladevorgangs, etc.). Zeitplan bis wann die gewählte technische Lösung zur Verfügung steht und Aufzeigen der Übergangslösung, wenn erforderlich.:
-Gefahren und Chancen der gewählten Lösung.:
-Angabe des notwendigen Zeitbedarfs in Stunden für einen exemplarischen Tagestransport.:
-Darlegung wie die geforderten Mobilisierungszeiten eingehalten werden können.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung).:


name: Einwohnergemeinde Lauterbrunnen, Bauverwaltung,à l'attention de Anton Graf, Haus Adler, 3822 Lauterbrunnen, Suisse, Téléphone: 033 856 50 70, Fax: 033 856 50 71, E-mail:

title: Fenster in Holz-Metall

description: Totalsanierung Gebäudehülle, neue Fenster in Holz-Metall Sanierung Primartrakt Sommer 2013 Sanierung Sekundartrakt Sommer 2014


name: Ascenseurs Schindler SA,Chemin de la Cornache 1, 1753 Matran, Suisse

name: Réseau Santé de la Glâne, à l'attention de Roger Demierre,Route de l'Eglise, 29, 1681 Billens, Suisse, Téléphone: 026 652 98 00, Fax: 026 652 98 22, E-mail:

description: MARCHE D'INSTALLATION DE LEVAGE : ASCENSEURS Sont compris dans ce marché: - Fourniture et installation de 3 monte-lits - Contrat d'entretien

description: MARCHE DE TERRASSEMENT : Sont compris dans ce marché : - Installations de chantier pour l'entrepreneur - Fouilles en pleine masse

description: MARCHE DE MAÇONNERIE Sont compris dans le marché de maçonnerie: - les installations de chantier pour l'entrepreneur et mises à disposition - les travaux de béton armé et de maçonnerie - les travaux de canalisation sous radier et dans le terrain

description: MARCHE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES Sont comprises dans ce marché : - les installations électriques à courant fort - les installations électriques à courant faible

description: TABLEAUX ELECTRIQUES Sont compris dans ce marché : - Fourniture et pose des tableaux électriques principaux et secondaires

description: MARCHE D'INSTALLATIONS SANITAIRES Sont comprises dans ce marché : - provisoire de chantier - appareils sanitaires courants - appareils sanitaires spéciaux - appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation - conduites

description: MARCHE D'INSTALLATIONS DE VENTILATION Sont comprises dans ce marché : - les installations de ventilation générales - ces installations comprennent la ventilation d'une cuisine de régénération et d'une buanderie.

description: MARCHE D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE Sont comprises dans ce marché : - installations de sondes géothermiques - installations de pompe à chaleur - installation d'une chaudière à gaz - installation d'un groupe de production de froid

description: MARCHE DE CALORIFUGEAGE DES DISTRIBUTIONS Sont compris dans ce marché : - le calorifugeage des distributions de chauffage et d'eau glacée - le calorifugeage des distributions sanitaires

title: Construction d'un établissement médico-social, parcecelle 265, route de Villariaz, 30, 1687 Vuisternens devant Romont

description: Le projet est un établissement médico social de 89 lits. Le bâtiment comprend 6 niveaux dont 1 sous-sol, 1 rdc de services communs dont une cuisine de régénération, une buanderie et une chambre funéraire, 3 étages d'unités de soins, et 1 étage technique comprenant 2 locaux techniques. Les unités de soins se décomposent ainsi : - 27 lits en 2 unités de psychoriatrie, dont chacune comprend sa terrasse thérapeutique - 62 lits répartis sur 2 étages d'unités généralistes. La structure du bâtiment est en béton armé. Le béton périphérique est apparent à l'extérieur, l'isolation étant à l'intérieur. La dalle de toiture est également en béton armé. La production de chaleur est mixte, par sondes géothermiques, chaudière gaz et panneaux solaires.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier : Formulaires K2, par marchés, en annexes


title: (1314) 606 spécialiste BI pour l'AFD.

description: Pour remplir les tâches prévues dans le présent cahier des charges, des entreprises sont recherchées qui puissent mettre à disposition de l'AFD, en location de services, un collaborateur spécialisé en informatique. Le collaborateur spécialisé en systèmes-BI (SAP-BO et SAS) seront engagé dans le cadre de projets spécifiques.

I2B - Information to Business AG

street: Alte Steinhauserstrasse 1


name: Mardeco SA,8, ch. des Artisans - CP, 1263 Crassier, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG - 1091TI - Chapes, sol coulé, dallages


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Markierungsarbeiten 2013-2016

description: Markierungsarbeiten beim Neu- / Ausbau und Erneuerungen sowie Unterhalt der Kantonsstrassen im Kanton Schwyz. 2-Komponenten-Kaltspritzplastik (650 bzw. 800 g/m2): Leitlinie weiss 100'000 m, Führungs- und Wartelinie 20'000 St, Radstreifen gelb 60'000 m, Randlinie weiss 160'000 m, Fussgängerstreifen 15'000 m, Diverse Kleinmarkierungen. 2-Komponenten-Kaltplastik aufgelegt (3'000 bzw. 4'000 g/m2): Bushaltestellen, Halteverbotslinie + Längsstreifen für Fussgänger gelb 8'000 m, Fussgängerstreifen 10'000 m, Diverse Kleinmarkierungen. 2-Komponenten-Kaltplastik strukturiert (1'500 bzw. 2'500 g/m2): Leitlinie weiss 90'000 m, Radstreifen gelb 60'000 m, Führungslinie 6'000 St, Randlinie weiss 60'000 m, Fussgängerstreifen 7'000 m, Diverse Kleinmarkierungen. Vormarkierungen und Demarkierungen: Vormarkierungen 130'000 m, diverse Demarkierungen von Farb- und Plastikmarkierungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:
Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:


title: Oberdürntnerstrasse, Dürnten; Teil 2: Strassensanierung, Erneuerung Strassenentwässerung; Ergänzung Teil 1: Deckbelag und Insel

description: Strassensanierung Erneuerung Strassenentwässerung Deckbelag und Insel Details siehe "Technischer Bericht"

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:
Referenzen:
Bauzeit/Bauprogramm:
Lehrlingsausbildung:
Preis:
Referenzen:
Bauzeit/Bauprogramm:
Lehrlingsausbildung:


title: Betriebshaftpflicht- und Probandenversicherung Inselspital-Stiftung und Spital Netz Bern AG / 2014-2018

eligibilityCriteria: 29.10.2013 Kosten: Keine


name: Consortium d'entreprises (pa JPF Construction SA),Rue de Gruyères 106, 1630 Bulle, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-PJM-PB,Av. de la Gare 45 - CP 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 25 01, Fax: +41 51 224 30 74, E-mail:

title: Ligne 100: Lausanne - Vevey. Mise au PEL2

description: Ligne 100 Lausanne - Vevey Mise au PEL 2 1) PS de Jurigoz : piquage du mur en moellons existant ; travaux à exécuter sans train de chantier. 2) Mur de Paudex : démolition du mur en moellon Lac côté Lausanne et reconstruction d’un mur en béton armé. 3) PS de Glérolles : déviation provisoire de conduites, réalisation d’une passerelle piétons provisoire, réalisation de micro-pieux, démolition de l’ouvrage existant, bétonnage des nouveaux appuis, mise en place du nouveau pont métallique, bétonnage des dalles de transition, aménagements de surface, rognage des murs depuis un train de chantier. 4) Passerelle de St Saphorin : démolition de l’ouvrage existant, préparation des fondations, mise en place de la nouvelle passerelle métallique, bétonnage des fondations. 5) PS de la Crottaz : démolition de l’ouvrage existant, surélévation des culées existantes en béton préfabriqué, construction et pose du nouveau pont, bétonnage des dalles de transition et travaux de reprofilage de la chaussée. 6) Mur de Rivaz : démolition par étapes du mur en moellons et reconstruction par étape d’un mur en béton armé, réalisation d’un parement en pierres de taille, réalisation d'un nouveau mât LC. 7) Meulage du quai 3 à Vevey : meulage à 45° de 3 cm du quai existant sur 100 m de long. 8) Pose de panneaux en Gare de Pully, Villette et Epesses : création de socles et pose de panneaux "interdiction de traverser" entre les voies (3 panneaux dans chaque gare).


name: Gemeinde Arosa / Meliorationskommission Lüen

title: Waldweg Fastäz-Boda

description: Baumeisterarbeiten Neubau Waldweg 750 m


name: Caretta + Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Martin Greutmann, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 497 61 78

title: BKP 250 Sanitäranlagen

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Mise en séparatif du réseau d'évacuation des eaux et remplacement des conduites de distribution eau et gaz

description: Fouilles pour collecteurs d'évacuation des eaux, conduites d'eaux et de gaz (longueur 155 m, profondeur moyenne 4.30 m, excavtion 1'150 m3).

eligibilityCriteria: Inscription au Registre du Commerce


title: St. Antönien Belagsarbeiten

description: Belag fräsen ca. 3600 m2; Belag AC8N ca. 780 t


name: Service Maintenance Programmée,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: Fourniture et installation d’un trieur automatique de bagages

description: Fourniture, installation, mise en service et maintenance d'un système de tri automatique. Le système sera composé d'un trieur automatique avec éjection de type cross belt, d'un carrousel de secours et des convoyeurs connexes ; le marché comprend le démontage de l'installation de tri existante. Le phasage des installations provisoires permettra de maintenir l’exploitation tri bagage durant les travaux. Ce marché s’inscrit dans le cadre du projet d’adaptation et d’extension du système de convoyage des bagages de l’aéroport. Le marché comporte 2 lots : - Lot 1 : Fourniture, installation et mise en service du système de convoyage. Durée : 24 mois - Lot 2 : Maintenance du système de trieur automatique. Durée : 5 ans à compter la mise en service du lot 1. Démarrage prévisionnel du marché : 02/01/2014. Reconduction : Oui, pour le lot 2. Nombre de reconduction : 1

eligibilityCriteria: Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Informations générales". Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature dûment remplie et signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat, dûment complétée, précisant les capacités financières, professionnelles et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l’adresse figurant en tête de l’avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale". Seuil minimal exigé de capacité économique et financière : chiffre d’affaires de 8 M € minimum.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Neubau Strafjustizzentrum (SJZ), Grenzacherstrasse 8-10, 4132 Muttenz, BKP 285.03 Innere Malerarbeiten (Allg. Malerarbeiten)

description: Ausführungen von inneren Malerarbeiten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100


title: Rikon - 211 Baumeisterarbeiten

description: SH: Sanierung Schulhaus TH: Neubau Turnhalle


name: Gasser Felstechnik AG,Walchistrasse30, 6078 Lungern, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière, à l'attention de N08 IOB FluSto Senggtunnel,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: N08, Interlaken Ost – Brienz, Fluchtstollen Senggtunnel Vortrieb Schacht und Stollen mittels SPV und MUF; Schachtkopfgebäude.

description: Allgemeines: Im Rahmen des Erhaltungskonzeptes der N8 werden im Abschnitt Interlaken - Brienz die bestehenden Tunnel Chüebalm, Giessbach und Sengg mit zusätzlichen Notausgängen in richtlinienkonformen Abständen ausgerüstet. Dazu werden seeseitig zum Chüebalm- und Giessbachtunnel bergmännisch Sicherheitsstollen erstellt (dafür wurde eine separate Submission durchgeführt). Der Senggtunnel wird mit einem Fluchtstollen ausgestattet. Fluchtstollen am Senggtunnel Der Senggtunnel soll mit einem Notausgang in weniger als 500 m Abstand von den Portalen ausgerüstet werden. Der geplante Notausgang liegt im Strassentunnel in km 28.055. Die grösste Entfernung zum Portal beträgt 483 m. Seeseitig zum Strassentunnel wird ein 47 m langer Fluchtstollen gebaut, der zu einem Treppenschacht führt. Über die ca. 9 m hohe Treppenanlage gelangt man zum Ausgang neben der Strasse „Am Urfer“ im Weiler Sengg. Der Fluchtstollen und die Treppenanlage sind als begehbarer Fluchtweg konzipiert, sodass das nach SIA 197/2 geforderte Lichtraumprofil von 2.00 m Breite und 2.50 m Höhe herzustellen ist. Die Treppenanlage ermöglicht den Transport von Verletzten auf einer Trage. Zur Erleichterung des Transports sind 5 Zwischenpodeste vorgesehen. Neben der Strasse „Am Urfer“ wird ein ca. 650m3 grosses Schachtkopfgebäude (LxBxH = ca. 11.50m x 11 m x 5m) errichtet, das die Nebenzentrale, die Lüftungstechnik und die Schleuse aufnimmt. An das Gebäude grenzte eine neu zu bauende Winkelstützwand, die eine Aufstellfläche für Betriebsfahrzeuge umschliesst, an. Das Gebäude wird mit Boden überdeckt. Ein Installationsplatz ist am Angriffspunkt für den Treppenschacht vorgesehen. Der kreisrunde Schacht mit ca. 8 m Durchmesser wird im MUL / Sprengvortrieb ausgebrochen und mit Spritzbeton, Netzen und Stahleinbau gesichert. Von der Schachtsohle aus erfolgt der Stollenvortrieb fallend in Richtung Strassentunnel. Der Stollenvortrieb ist ebenfalls als Sprengvortrieb im Fels konzipiert. Der Stollen hat ein definitives Hufeisenprofil mit 3.18 m Höhe und 2.60 m Breite. Sämtliches Ausbruchmaterial muss durch die Schachtbaugrube übertage gefördert werden. Vom Strassentunnel aus wird eine Stützkonstruktion aus Ortbeton für den Notausgang in die Verkleidung eingebaut. Die Bauarbeiten im Strassentunnel werden unter laufendem Verkehr in nächtlichen Totalsperrungen der N08 ausgeführt. Der Treppenschacht erhält eine Verkleidung aus bewehrtem Ortbeton. Die Anschlussbauwerke des Stollens an den Schacht und an den Strassentunnel werden ebenfalls aus Ortbeton gebaut. Ansonsten erhält der Stollen neben der Ausbruchssicherung (Spritzbetonschale) keine Verkleidung.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS;: 60
ZK2: TERMINE;: 20
- Gewährleistung der vorgegebenen Zwischen- und Endtermine 10%.:
- Plausibilität des Bauprogramms, Möglichkeiten für Terminoptimierungen (z.B. Reduktion der Sperrzeit-Dauer) 10%.:
ZK3: LÖSUNGSVORSCHLAG DES UNTERNEHMERS;: 15
- Zweckmässigkeit Bauablauf und Baubetrieb, Baustelleneinrichtung und Logistik 10%.:
- Qualität und Inhalt der eingereichten Unterlagen 5%.:
ZK4: ZWECKMÄSSIGKEIT DER BAUSTELLENORGANISATION, QM- UND NOTFALL-KONZEPT;: 5
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS;: 60
ZK2: TERMINE;: 20
- Gewährleistung der vorgegebenen Zwischen- und Endtermine 10%.:
- Plausibilität des Bauprogramms, Möglichkeiten für Terminoptimierungen (z.B. Reduktion der Sperrzeit-Dauer) 10%.:
ZK3: LÖSUNGSVORSCHLAG DES UNTERNEHMERS;: 15
- Zweckmässigkeit Bauablauf und Baubetrieb, Baustelleneinrichtung und Logistik 10%.:
- Qualität und Inhalt der eingereichten Unterlagen 5%.:
ZK4: ZWECKMÄSSIGKEIT DER BAUSTELLENORGANISATION, QM- UND NOTFALL-KONZEPT;: 5
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (13113) 318 Applicable legislation platform Switzerland

description: La solution de cyberadministration ALPS (Applicable Legislation Platform Switzerland) doit permettre aux entreprises et aux indépendants de déposer à l'avenir leurs demandes de détachement et d'exercice simultané de plusieurs activités à la caisse de compensation AVS compétente de traiter ces demandes et d'y répondre, par voie électronique. L'application AGABINT, en phase de production depuis fin mars 2013, constitue une base essentielle pour la réalisation de l'application ALPS et son développement (fonctions supplémentaires).Les prestations sollicitées en lien avec la réalisation d'ALPS, les prestations d'assistance et de maintenance nécessaires ainsi que les développements ultérieurs sont répartis entre prestations de base (GL) et options (OP) et mises au concours comme suit:GL01: développement ALPS V1 – connexion entreprises pour la période 1.2.2014- 30.6.2014GL02: développement ALPS V2 – interface SEDEX pour la période 1.4.2014- 30.9.2014GL03: développement ALPS V3 – traitement électronique du détachement et de l'exercice simultané de plusieurs activités pour la période 1.10.2014- 30.5.2015GL04: reprise de la maintenance et de l'assistance pour AGABINT pour la période 1.4.2014- 31.12.2014 (phase unique)OP01: maintenance et assistance pour l'ensemble du système durant les 4 ans de la période 1.1.2015- 31.12.2018OP02: maintenance et assistance pour l'ensemble du système durant 2 années de plus, période 1.1.2019- 31.12.2020OP03: développement ultérieur ALPS V4-V7 pour la période 1.6.2015- 31.12.2018OP04: développement ultérieur ALPS V8-V9 pour la période 1.1.2019- 30.6.2020

Corix AG

street: Hauptstrasse 24


name: Oberingenieurkreis I, à l'attention de Ernst Sieber,Schlossberg 20, 3601 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: HW 11, Instandstellung Strasse und Tunnel Mitholz, Baulos unten

description: Fertigstellungsarbeiten ab Restaurant Felsenburg bis Rotbachbrücke - Werkleitungen BKW + Swisscom - Strassenentwässerung, Versickerungsanlage - Randabschlüsse - Beläge (Binder/Deckbelag) auf Kantonsstrasse und Gehweg

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 100
1. Preis: 100


name: Commune de Lignières, à l'attention de M. Cédric Hadorn,Place du Régent 1, 2523 Lignières, Suisse, Téléphone: 032 751 22 82, Fax: 032 751 33 55

title: Viabilité "Le Sasselet Est" - Lignières / étape 1

description: Nouvelle viabilité dans le quartier "Le Sasselet" à Lignières, comprenant la réalisation de routes d'accès, de chemins piétonniers, d'une place de quartier, de canalisations et de batterie de tubes. L'élargissement et l'évacuation des eaux de chaussée de la Rue de Fin-de-Forel est également à réaliser.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Service achats transports publics genevois

description: Lignes noctambus.

description: Ligne B.

description: Ligne U.

title: Sous-traitance des lignes noctambus, B et U.

description: Au vue de l'échéance des contrats actuels des lignes noctambus et B à l'étape de décembre 2013, les TPG se doivent de relancer des appels d'offre sur procédure ouverte. La ligne U est une nouvelle demande des communes qui sera mise en exploitation à l'étape de décembre 2013.

street: Route de la Chapelle 1


title: Generalplaner Ersatzneubau Doppelkindergarten

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen 1. Phase

eligibilityCriteria: Unter nachfolgender Internetadresse befinden sich Informationen zu den allgemeinen Bedingungen des AHB bei Architekturaufträgen. An diesen Bedingungen orientiert sich das Projektvorhaben: www.stadt-zuerich.ch/content/hbd/de/in-dex/hochbau/beratung/honorarwesen.html Allfällige Übertragung von Bestandesplänen auf CAD gehört zu den Grundleistungen. Informationen zu den Anforderungen an CAD Pläne sind ersichtlich unter: www.stadt-zuerich.ch/content/hbd/de/index/ hochbau/beratung/cad_planarchiv.html Hinweis: Die Teilnahme am selektiven Verfahren wird nicht vergütet. Es besteht kein Anspruch auf Einsicht der Beurteilung und auf ein Präsentationsgespräch.


name: Gemischte Gemeinde Oberried / Wasserversorgung Oberried

title: Neubau Reservoir Mettli

description: Einkoffern / planieren der best. Zufahrtsstrasse Abbrucharbeiten best. Scheunenteil + Nebenanlagen Baugrubenaushub im Lockergestein (Bachschutt / Bergsturz) Baugrubensicherung mittels Nagelwand Neubau Reservoir bestehend aus Behälter + Rohrkeller / Garage Isolationen und Abdichtungen, Decken und Wände Werkleitungsbau Erdarbeiten / Umgebungsarbeiten Diverse Fertigstellungsarbeiten Zusammenstellung der Hauptmengen (informativ, massgebend ist das Leistungsverzeichnis): NPK 113: Baustelleninstallation für die Dauer der Leistungen des Unternehmers NPK 114: Gerüste für äussere und innere Isolations- und Abdichtungsarbeiten, m2 80 NPK 117: Teilabbruch best. Scheune inkl. Umgebungsmauern / Platten, m3 75 NPK 151: Grabarbeiten für Werkleitungsgräben, m3 400 NPK 164: Sicherungen / Befestigungen mittels Nagelwand und/oder Spritzbeton, m2 100 NPK 172: Abdichtungen von Wänden und Decken, m2 300 NPK 211: Baugrubenaushub und Umgebungsarbeiten, m3 2‘400 NPK 221: Fundationsschichten, m3 300 NPK 237: Sicker- und Entwässerungsleitungen PP, m 210 NPK 241: Ortbetonbau für Behälter + Rohrkeller / Garage, m3 300 NPK 314: Mauerwerk Kalksandstein inkl. Isolation, m2 60

eligibilityCriteria: 16.12.2013 Kosten: Keine Keine Kosten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Personelle Kapazität / Bauprogramm: 10
Geräte- und Maschineneinsatz / Bauprogramm: 10
Angebotspreis: 80
Personelle Kapazität / Bauprogramm: 10
Geräte- und Maschineneinsatz / Bauprogramm: 10


name: Einwohnergemeinde Jegenstorf "Kommission Sanierung Schulanlage Säget",à l'attention de Stephan Baeriswyl, Bernstrasse 13, 3303 Jegenstorf, Suisse, E-mail:

title: Sanierung Schulanlage Säget, Jegenstorf

description: Abbrucharbeiten Brüstung EG Abbruch von Türen Ausbruch von Wänden Demontage von Einrichtung Kernbohrungen Maurerarbeiten Einbau neue Fluchttreppe in Turnhalle Einbau von neuen Fundamenten statische Verstärkungsmassnahmen

eligibilityCriteria: gemäss Beschrieb in den Ausschreibungsunterlagen. ACHTUNG: Es findet eine obligatorische Besichtigung der Anlage statt am: Mittwoch 17. April 2013 / 14.00 Uhr Besammlung: Schulanlage Säget, Iffwilstrasse 10, 3303 Jegenstorf Pausenplatz


title: Travaux d'agencement fixes et sur mesure pour un hôtel de 66 chambres. Les chambres comprendront des bureaux/penderies et des têtes de lits sur mesure. Les couloirs et la réception comprendront la signalétique et un comptoir de réception sur mesure.

description: Travaux d'agencement fixes et sur mesure pour un hôtel de 66 chambres.Les chambres comprendront des bureaux/penderies et des têtes de lits sur mesure.Les couloirs et la réception comprendront la signalétique et un comptoir de réception sur mesure.

title: Fourniture et pose de panneaux et signalétique lumineuse avec LED incorporées.

title: Fourniture et pose de rideaux obscurcissant + rideaux décoratifs y compris tringle et toutes quincailleries nécessaires, destinés aux chambres et au local administratif.

title: Travaux d'agencements fixes des 66 chambres du Swiss Tech Hotel

description: Travaux d'agencement fixes et sur mesure pour un hôtel de 66 chambres et ses espaces communs, à savoir la réception, le lobby et les couloirs.

Société pour le quartier Nord de l'EPFL

street: Bâtiment BI B2 482 – Station 7

Consonni Contract CH SA

street: Via Alla Campagna 2A

Neon Mex SA

street: Longemalle 22

CS Design EF MAF Thierry Coussement

street: Sihleggstrasse 23


name: ewl Kabelnetz AG Engineering KE,à l'attention de René Minnig, Industriestrasse 6, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 369 42 20, E-mail:

title: Photovoltaikanlage, Messehalle 1, Luzern

description: Planung und Realisierung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Messehalle 1, Luzern Geschätzte Anlagegrösse zirka 370kWp.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Alhambra, Rôtisserie 10 (1165TI) chape.

description: Chape, estimation : CHF 134 100.-

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des ponts et chaussées, section projets routiers

title: H182 Projet Poya - Axe 3300 Fribourg Morat - Lot G Définitif Accès Palatinat.

description: Le Lot G Définitif comprend l'aménagement final de la liaison entre le chemin de Palatinat et le Pont de la Poya, la réalisation d'un mur de soutènement monolithique d'environ 77m de longueur fondé partiellement sur pieux forés tubés, remblayage de la fouille Palatinat de type Terrastone et Terramur et déconstruction de la rampe d'accès provisoire au Pont de la Poya. Les quantités prinicpales sont les suivantes :- terrassement xx m3- remblayage xx m3- soutènement Terrastone et Terramur xx m2- pieux forés tubés sécants (DN 100cm) xx m- béton armé xx m3- armatures xx to.- couches de fondation de chaussée xx m3- revêtement bitumineux xx to.

street: Rue des Chanoines 17


name: Base logistique de l'armée, affaires sanitaires pharmacie de l'armée

title: 40 000 doses du vaccin contre l'encéphalite à tiques

description: La vaccination a pour but par une immunisation active de prévenir des infections invasives provoquées par Neisseria Meningitidis du sérogroupe C. Le vaccin doit être composé par des polysaccharides ou oligosacharides de Neisseria meningitidis du sérogroupe C conjugé a une protéine porteuse. L'administration du vaccin doit, être aussi simple que possible car il s'agit d'un grand groupe de personnes.

street: Worblentalstrasse 36

Baxter AG

street: Müllerenstrasse 3


name: M+M Technik AG,Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz, Suisse

title: N02, 120009, EP SBT E1, EP Seelisbergtunnel Etappe 1 / Los 82 Ersatz Kühlgerät, Erweiterung und Rückbau Lüftungskanäle, Herstellung, Lieferung, Montage, Anpassung Steuerung und Inbetriebnahme

description: In den vier Zentralen Rütenen, Hattig, Huttegg und Büel des Seelisbergtunnels werden die neuen Hilfstrafos bedarfsgerecht belüftet. Die bestehende Raumlüftung wird angepasst. Die neuen Brandschutzklappen werden in die bestehende Steuerung und Regulierung (Gebäudeautomationssystem Visonik, Siemens Schweiz AG, Steinhausen) eingebunden. Die Querverbindungen QV 11 und QV 24 werden neu an die bestehende Raumlüftung angeschlossen. Dadurch wird in den Querverbindungen ein Überdruck erzeugt. In der Zentrale Büel wird ein altes Split-Klimagerät durch ein neues Gerät ersetzt. Das alte Gerät wird demontiert und entsorgt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 60
ZK2: QUALIFIKATION UND REFERENZEN SCHLÜSSELPERSONEN;: 30
unterteilt in::
Projektleiter UN 10 %:
- Berufserfahrung im Fachgebiet:
- Funktion / Tätigkeit:
- Fachgebiet:
- Zeitraum:
- Auftragssumme:
- Erfolgsfaktoren:
- Ressourcen-Nachweis (gemäss 3.1.7):
Fachtechnisch Verantwortlicher 10 %:
- Berufserfahrung im Fachgebiet:
- Funktion / Tätigkeit:
- Fachgebiet:
- Zeitraum:
- Auftragssumme:
- Erfolgsfaktoren:
- Ressourcen-Nachweis (gemäss 3.1.7):
Bauleiter UN 10 %:
- Berufserfahrung im Fachgebiet:
- Funktion / Tätigkeit:
- Fachgebiet:
- Zeitraum:
- Auftragssumme:
- Erfolgsfaktoren:
- Ressourcen-Nachweis (gemäss 3.1.7):
ZK3: QUALITÄT AUSRÜSTUNG SPLITGERÄT;: 10
- Nutzungsdauer:
- Wirkungsgrad:
- Energieeffizienz:
Die Subkriterien werden prozentual gleich bewertet.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 60
ZK2: QUALIFIKATION UND REFERENZEN SCHLÜSSELPERSONEN;: 30
unterteilt in::
Projektleiter UN 10 %:
- Berufserfahrung im Fachgebiet:
- Funktion / Tätigkeit:
- Fachgebiet:
- Zeitraum:
- Auftragssumme:
- Erfolgsfaktoren:
- Ressourcen-Nachweis (gemäss 3.1.7):
Fachtechnisch Verantwortlicher 10 %:
- Berufserfahrung im Fachgebiet:
- Funktion / Tätigkeit:
- Fachgebiet:
- Zeitraum:
- Auftragssumme:
- Erfolgsfaktoren:
- Ressourcen-Nachweis (gemäss 3.1.7):
Bauleiter UN 10 %:
- Berufserfahrung im Fachgebiet:
- Funktion / Tätigkeit:
- Fachgebiet:
- Zeitraum:
- Auftragssumme:
- Erfolgsfaktoren:
- Ressourcen-Nachweis (gemäss 3.1.7):
ZK3: QUALITÄT AUSRÜSTUNG SPLITGERÄT;: 10
- Nutzungsdauer:
- Wirkungsgrad:
- Energieeffizienz:
Die Subkriterien werden prozentual gleich bewertet.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Commune de Maracon, à l'attention de Nicole DOVAT,Route du Village 11, 1613 Maracon / VD, Suisse, Téléphone: 021 907 81 25, Fax: 021 907 81 40, E-mail:

title: Route de la Coudre – Secteur 1 - Réfection de la chaussée et pose de conduites

description: Travaux de GC - Réfection de la chaussée. Travaux de fouille : Remplacement d’une conduite d’eau potable, pose d’un collecteur d’eaux-claires et raccordement aux bâtiments, pose de tubes pour l’électricité.

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


title: Rahmenvertrag für Architekturleistungen von Bauvorhaben für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten. (EDA)

description: L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) se charge de l'étude et de la réalisation de projets de construction pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Depuis quelques années, ces projets doivent de plus en plus souvent être exécutés à très brève échéance. Afin d'assurer une exécution rapide et efficace de ces projets de construction et de réduire le travail administratif, l'OFCL souhaite conclure des contrats-cadres d'une durée de 5 ans avec des partenaires compétents et souples qui assumeront les prestations d'étude. Le présent appel d'offres est divisé en dix lots, dont chacun porte sur un contrat-cadre à conclure pour les années 2014 à 2018 avec un bureau d'architecture qui sera chargé d'exécuter pour le secteur Constructions Etranger des prestations définies dans le RPH SIA 102. Le présent contrat-cadre ne donne pas le droit au mandataire d'exiger que le mandant lui confie des mandats dont la valeur atteigne la valeur maximale susmentionnée. Le mandant se réserve le droit de confier des mandats analogues à des tiers, en particulier lorsque le mandataire ne dispose pas des ressources nécessaires. Le cas échéant, celui-ci n'a droit à aucune indemnité.

eligibilityCriteria: Sans indications


name: Secrétariat des fondations immobilières de droit public

title: Marbriers 2.

description: Réalisation en entreprise totale de conception-réalisation de 2 immeubles, d'un parking souterrain et des aménagements extérieurs selon le PLQ 29754.

street: Rue Gourgas 23b, case postale 12

Steiner SA

street: Rue de Lyon 87


title: K10 Kloten - Bülach Nord, Lärmschutzwände Abschnitt 14 und 25

description: Mit dem vorliegendem Neubau sollen die überschrittenen Immissionsgrenzwerte (IGW) verbessert werden. Dafür sollen die bestehenden Lärmschutzwände im Abschnitt 14 erneuert, und im Abschnitt 25 neu erstellt werden. Die Lärmschutzwände sollen sich möglichst ins Landschaftsbild einpassen und eine ansprechende Gestaltung erhalten. - Erstellung Fundation für Lärmschutzwände (Bohrpfähle, Betonriegel, etc.) - Liefern und montieren von Stahlträger auf bestehende Stützwand und Betonriegel. - Liefern und montieren von Wandelementen Hauptmassen Lärmschutzwand Abschnitt 14: - Beton: 600 m3 - Betonbohrpfähle: 160 Stk. - Holzelement: 3325 m2 - Alu-Element: 3325 m2 - Stahlstützen 175 Stk. Hauptmassen Lärmschutzwand Abschnitt 25: - Beton: 500 m3 - Betonbohrpfähle: 112 m - Glaselemente: 270 m2 - Verkleidung Stützmauer: 750 m2 - Holzelement: 2000 m2 - Alu-Element: 2000 m2 - Stahlstützen: 180 Stk.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Qualität: 30
Termine: 20
Preis: 50
Qualität: 30
Termine: 20


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, section construction des routes nationales

title: N5 Contournement de Bienne, ingénieur en conduites industrielles (mandat W1)

description: Le mandat contient les prestations d’ingénieur en conduites industrielles pour la branche ouest de la N5, contournement de Bienne.L’appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur des phases suivantes : - Désignation des phases selon la directive OFROU « Construction des routes nationales » (2001) Projet définitif Projet de détail Exécution - Désignation des phases selon la norme SIA 103 (2003) 32 Projet de l’ouvrage 33 Procédure de demande d’autorisation 41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication 51 Projet d’exécution 52 Exécution de l’ouvrage 53 Mise en service, achèvement L’appel d’offres porte sur un total prévu de 22’000 heures. Les prestations seront demandées par le mandant étape par étape.

street: Reiterstrasse 11


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

description: Alhambra, Rôtisserie 10 (1184TI) ferblanterie, couverture Estimation travaux : CHF 180'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Aufstockung des bestehenden Schulhauses und Umbau der bestehenden Geschosse, Längmatt 6 in Murten

description: Die zu erbringenden Leistungen des Planer-Teams umfassen sämtliche Arbeiten eines definitiven Projektes ausgehend von der Kontrolle und Anpassung des bestehenden Vorprojektes, der Erarbeitung des definitiven Bauprojektes mit detailliertem Kostenvoranschlag ± 5% (!), Baubewilligungsverfahren inkl. Bewilligung für Abbrüche von bestehenden Strukturen, Bewilligungsverfahren für allfällige Provisorien, Ausschreibungen gemäss öffentlichem Beschaffungswesen, Offertvergleiche und Vergabeanträge als auch die weiteren Arbeiten zur Ausführung des Projektes (Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme). Das Planer-Team wird sich innerhalb der Phasen Bauprojekt, Ausschreibung und Realisation mit detaillierten Material und Konstruktionsbeschrieben befassen müssen, ein detaillierter Beschrieb mittels Raumblättern wird unumgänglich sein. Diese Arbeit mit Raumblättern ist – im Gegensatz zu Art. 4.32 der LHO SIA 102/2003 – von Beginn weg für sämtliche im Planer-Team beteiligten Büros in die Grundleistungen mit einzurechnen. Die gesamte Planungs- und Bauzeit wird zum heutigen Zeitpunkt auf rund 2 Jahre geschätzt, das definitive optimierte Programm wird von Planer-Team mit dem Auftraggeber erstellt.

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Die Schweizerische Post, Briefzentrum Härkingen

title: Erweiterung der Steuerung für Merkmaltrennkartenabstimmung (MTK)

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Appel d'offres public pour les transports de fonds, de papiers valeurs et de bijoux.

description: L'État de Genève représenté par la centrale commune d'achats cherche un prestataire pour effectuer les transports de fonds, de papiers valeurs (chèques, titres, etc.) et de bijoux entre des services de l'État de Genève eux-mêmes ou entre des services de l'État de Genève et des établissements bancaires.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Sos Surveillance Glassey SA

street: place Centrale 9 b-11


name: État de Vaud, Direction générale de l'environnement (DGE)/Conception, réalisation et logistique d'un stand, à l'attention de Christelle Corfù,Chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021/316.95.50, Fax: 021/316.95.51, E-mail:

description: Il s'agit d'assurer la conception, la réalisation et la logistique d'un stand modulable destiné à promouvoir notamment l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le transport, le montage, le démontage ainsi que d'éventuelles réparations du stand sont à prendre en considération.


title: Gesamterneuerung Schulhaus Schwerzgrueb - Baumeisterarbeiten

description: Abbrucharbeiten, Betonierarbeiten,Bohrarbeiten,Maurerarbeiten,etc.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


title: Erschliessung Kächbrunnen: Rückbauten Sportplatz; Neue Erschliessungsstrasse; Tiefbauarbeiten für Abwasser, Trinkwasser, Elektro-, Fernmelde- und Kabel TV-Leitungen

description: Rückbau Sportplatz: Fundamente Umzäunung und Platzbeleuchtung; Platzdrainage im Baubereich. Werkleitungsbau: Tiefbauarbeiten für Schmutz- und Regenabwasser Trinkwasser, Elektro-, Fernmelde- und Kabel TV-Leitungen; Hauptleitungen in gemeinsamen Graben; sep. Ableitung Schmutzabwasser; Anschlussleitungen pro Parzelle. Bau neue Erschliessungsstrasse, Länge total 160 m: Strassenentwässerung und Beleuchtung, Fundationsschicht, Randabschlüsse, Beläge; Einbau Deckbeläge voraussichtlich im Folgejahr.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:: 70
Fachliche Kompetenz:: 20
Oekologie:: 10
Preis:: 70
Fachliche Kompetenz:: 20
Oekologie:: 10


description: BKP 285 Innere Malerarbeiten

description: BKP 272 Metallbauarbeiten

description: BKP 277.2 Festverglasungen Nasszellen

title: Wohnsiedlung Rautistrasse

description: Ersatzneubau

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des bâtiments

title: Transformation intérieure et extérieure, Rte des Daillettes 6 & 6A à 1700 Fribourg

description: Les installations de production de chaleur sont maintenues en l'état, par contre les installations de distribution et de diffusion de chaleur sont soit remplacées soit assainies. Les locaux dont l'affectation le nécessite sont ventilés et le sous-sol (dépôts du musée) est entièrement climatisé.

street: Grand-Rue 32


title: H416 Scopi Belagsarbeiten

description: Fräsen 500 m2; Belag AC 8N 350 t


name: Bochumer Verein für Verkehrstechnik GmbH

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Voyageurs P-OP-FSE-PTF-SEF

title: Matériel pour les essieux des locs Re 450

description: A. Généralités.Les pièces d'usure (roues monobloc, arbres d'essieu) du parc de locs Re 450 doivent être changées régulièrement. Les locs Re 450 sont essentielles au maintien de l'exploitation ferroviaire des CFF.B. Objet du marché.Les CFF mettent en adjudication l'approvisionnement en roues et en arbres d'essieux du parc de locs Re 450 afin de couvrir leurs besoins pour les quatre prochaines années.C. Offre principale.Les CFF attendent une offre principale pour des roues et arbres d'essieux neufs, conformément à la partie 4 des documents de l'appel d'offres (documents techniques) pour:— 1 000 roues monobloc (numéro d'article CFF: 711-01-201) pour les locs Re 450 D1100/195, prêts à être assemblés,— 200 arbres d'essieux (numéro d'article CFF: 711-01-202) pour les locs Re 450 D195 EA4T, prêts à être assemblés.Tous les critères doivent figurer dans l'offre et peuvent être commentés, si nécessaire. Les coûts doivent être indiqués pour chaque critère et, le cas échéant, chaque variante (partie 6: tableau des prix des documents de l'appel d'offres). Lorsque plusieurs variantes sont requises, les CFF se réservent le droit de choisir l'une d'entre elles. L'offre porte sur la fabrication, l'emballage, la livraison et la documentation des résultats des contrôles. Le contenu exact de l'offre figure dans le cahier des charges (partie 4 des documents de l'appel d'offres) et dans le récapitulatif de l'offre (partie 5 des documents de l'appel d'offres). Les CFF peuvent adjuger l'ensemble du marché à un fournisseur ou le diviser pour en confier certaines parties à différents fournisseurs. La liste des tarifs indiquera par conséquent plusieurs quantités en fonction desquelles s'échelonneront les prix.C.1 Variante d'entrepriseLe soumissionnaire peut également, s'il le souhaite, soumettre une variante d'entreprise appropriée respectant les caractéristiques et les conditions-cadres techniques indiquées à la partie 4 (documents techniques) des documents de l'appel d'offres.Les variantes d'entreprise sont admises en tant qu'offres annexes à l'offre principale. Les CFF sont libres d'évaluer ces variantes et se réservent le droit d'opter pour l'offre principale ou pour l'offre annexe (variante d'entreprise).Des détails en la matière figurent à la partie 4 des documents de l'appel d'offres.D. Droits d'option de CFF SALes CFF se réservent le droit d'acquérir ultérieurement d'autres roues monobloc et d'autres arbres d'essieux. Une option pour une adjudication de gré à gré fondée sur le contrat initial pour des phases complémentaires et/ou des quantités et prestations supplémentaires est expressément réservée.Les CFF se réservent expressément le droit d'exercer ces options de manière échelonnée ou d'adjuger (en situation concurrentielle) en temps opportun et au besoin le marché lié à ces prestations (en tout ou partie) sur la base des dispositions déterminantes des marchés publics. L'exercice de l'option ainsi que la répartition des prestations optionnelles en cas de possibilité de commande ultérieure de prestations supplémentaires seront définis en temps utile.Les dispositions (coûts, prestations et garantie) du contrat initial s'appliquent également en cas d'exercice de tous les droits d'option. Les prestations doivent être clairement spécifiées avant le début de la mise en œuvre des options. Les options sont clairement définies dans un avenant au contrat.Les conditions du contrat initial, y compris la base financière initiale, l'ensemble des compléments et des modifications générés par l'exercice de droits d'option/de commandes de nouvelles prestations par les CFF/de modifications des prestations, d'accords particuliers et d'autres avenants au contrat régissent également les prestations commandées ultérieurement; l'étendue des prestations, les délais et les autres points du contrat seront convenus dans tous les cas par écrit avant le début de l'exécution des engagements contractuels sur la base d'une offre détaillée dans un avenant au contrat initial.E. Ayants droit.Sont habilitées à solliciter les prestations précitées les autres divisions ainsi que les sociétés de participation de CFF SA.F. Normes, prescriptions et lois.Les prescriptions, normes, standards et règles des CFF en vigueur au moment de la remise des offres ou de la signature du contrat (ou de la signature des avenants en cas d'exercice des droits d'option) seront respectées.G. Autres détails dans les documents de soumission.

street: Wylerstrasse 123/125

street: Alleestraße 70

countryName: DE


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,Service des bâtiments, à l'attention de M. Pierre Vesin,Grand-Rue 32, 1700 Fribourg, Suisse, Fax: +41 26 305 38 03, E-mail:

title: Innere und Äussere Umbau, Rte des Daillettes 6 & 6A in 1700 Freiburg

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Umbau Inselschulhaus, BKP 272.0 Innentüren aus Metall (E30 Abschlüsse)

description: Lieferung und Montage von Metall-Glasabschlusstüren E30 und Metall-Glas Abschlüssen E30 zur Realisierung des Umbaus Inselschule unter Einhaltung der vorgegebenen Termine.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Um- und Ausbau Burgerbibliothek Bern, BKP 216 Natursteinarbeiten

description: Instandsetzung von Sanstein und Kalksteinoberflächen inkl. reprofilieren der Kanten und auffü̈llen von Rissen mit Kalkmörtel. Vierung von bestehenden Sandstein- und Kalksteinsockeln inkl. Oberflächenbearbeitung wie bestehende Sockel. Erstellen von neuen Werkstücken wie Tü̈rschwellen, Treppen, Fensterbrüstungen und Podeste aus Naturstein. Reinigen von Schieferplatten Ankenwaage inkl. Fugen neu dichten. Demontage und Einlagerung von Gartenmauern, Hofpforten und Sitzbänken aus Kalkstein. Erstellen / ü̈berarbeiten von neuen Tü̈rleibungen aus Naturstein. Diverse Flickarbeiten an Sandsteinoberflächen.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) und die dazugehörige Verordnung (ÖBV) Anwendung. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Termins verbindlich. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.


name: Einwohnergemeinde Cham, Abteilung Planung und Hochbau

title: Städtebauliches und architektonisches Leitbild

description: Aufgabe: Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Cham hat im Juni 2013 einen Kredit für ein städtebauliches und architektonisches Leitbild beschlossen. Im Sinne eines reich illustrierten und visuellen Leitbildes, soll eine räumliche Vorstellung für eine qualitative Gesamtentwicklung erarbeitet werden. Als Betrachtungsperimeter gilt das gesamte Siedlungsgebiet Cham. Nahtstellen zu den Nachbargemeinden Hünenberg und Steinhausen sind mit zu betrachten. Aufgrund der Komplexität gilt es neben allgemeinen Zielen und Massnahmen, räumliche Brennpunkte, Themen oder Quartiere zu definieren. Ziele und Ergebnis: Das Leitbild hat drei Ziele: Sensibilisieren / Motivieren / Verbessern Das Leitbild soll auf städtebauliche und architektonische Fragenstellungen, Defizite und Potentiale in der örtlichen Raumplanung sensibilisieren. Das Leitbild soll alle Akteure in planerischen und baulichen Entwicklungen dazu motivieren, den aktuellen Zustand zu verbessern, respektive einen qualitativen und nachhaltigen Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten. Dieses Leitbild ist ein weiterer Schritt, die langjährige Planungs- und Baukultur fort zu führen. Vorgehen und Organisation: Die bewerbenden Planungsteams aus den Fachbereichen Raumplanung, Städtebau, Architektur, und Landschaftsarchitektur sind für den fachlich inhaltlichen Beitrag und Herstellung des Leitbilds zuständig. Die Bildung von Planungsteams ist möglich. Die Erarbeitung des städtebaulichen und architektonischen Leitbildes erfolgt durch die Mitglieder der Projektgruppe. Mit internen personellen Ressourcen seitens der Abteilung Planung und Hochbau wird der Planungsprozess gesteuert und moderiert. Die öffentliche Mitwirkung wird durch eine externe Moderation von sozialen Prozessen durchgeführt.

eligibilityCriteria: Die Bewerbenden haben nachweisbare Erfahrungen und Kompetenzen in vergleichbaren öffentlichen Planungsprozessen und in der Erarbeitung von städtebaulichen und architektonischen Leitbildern. Die Bewerbenden haben 2 bis 4 Referenzen zu oben genannten Erfahrungen und Kompetenzen auszuweisen. Zudem ist eine kritische Beurteilung des vorgesehenen Planungsprozesses abzugeben; konstruktive Verbesserungsvorschläge bezüglich Vorgehen und Inhalte sind erwünscht.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Benjamin Bartmann,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 02, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Régulation par pièce, installation de ventilation (VAV, qualité de l’air), 64 zones au total Régulation par salle spécialisée, 11 chapelles, 3 chapelles mobiles 13 installations de ventilation 1 installation de production de chaleur (chaleur à distance) 2 sous-stations avec groupes de chauffe correspondants 1 installation de production de froid, y compris accumulateur Système M-Bus / LonWorks avec niveaux de gestion/d’automatisation (sous-stations d’automatisation/régulation par pièce)/niveau de terrain (appareils) 9 armoires de commande (réparties sur les 3 bâtiments) Points de données Physical (BI/BO/AI/AO) 1003 Points de données Shared (BI/BO/AI/AO) 909

description: Einzelraumregulierung Lüftungsanlage (VAV, Luftqualität) Total 64 Zonen Laborregulierung Fachräume 11 Kapellen 3 mobile Kapellen 13 Lüftungsanlagen 1 Wärmeerzeugung (Fernwärme) 2 Unterstationen mit entsprechenden Heizgruppen 1 Kälteerzeugung inkl. Speicher System M-Bus / Lon-Works mit Managementebene / Automationsebene (Automationsstationen/Einzelraumregulierung) / Feldebene (Feldgeräte) 9 Schaltschränke (verteilt über 3 Gebäude) Datenpunkte Physical (BI/BO/AI/AO) 1003 Datenpunkte Shared (BI/BO/AI/AO) 909

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100


name: Bâloise Assurances,Av. Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge, Suisse

name: Kessler & Co SA, à l'attention de M. Pascal Seppey,Avenue de Frontenex 32 / CP 6028, 1211 Genève 6, Suisse, Téléphone: 022 707 45 15, Fax: 022 707 45 01, E-mail:

title: Assurances choses et techniques au 01.01.2014

description: Assurances choses et techniques

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Transports publics de la région lausannoise SA, service des approvisionnements

title: Fourniture et programmation du module de traitement intégré dans le système d'arrêt automatique du m1.

description: Fourniture d'équipements SIL2 pour des systèmes d'arrêts automatiques interchangeables avec les systèmes actuels.Programmation des équipements, niveau de sécurité SIL2.

street: Ch. du Closel 15

Selectron Systems AG

street: Bernstrasse 70


title: 053-009, UF Anschluss Nord Bülach

description: Betonabtrag: 120 m2 Betonsanierung: 120 m2 Risssanierung: 30 m' Abbruch Belag: 250 m3 Abbruch Magerbeton Schleppplatten: 120 m3 Abdichtung: 800 m2 Einbau Gussasphalt: 620 t Einbau Magerbeton Schleppplatten: 120 m3 Beton neue Bauteile: 20 m3 Länge Leitplanken Abbruch: 60 m' Länge Leitplanken Einbau: 60 m'

eligibilityCriteria: Unternehmungen mit Erfahrung in der Instandsetzung von Brücken

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis: 60%:
Technischer Bericht/Vorgehensvorschlag: 25%:
(Qualifikation Schlüsselpersonal 10%, Ausbildung Lehrlinge 5%):
Angebotspreis: 60%:
Technischer Bericht/Vorgehensvorschlag: 25%:
(Qualifikation Schlüsselpersonal 10%, Ausbildung Lehrlinge 5%):


title: Construction d'un nouveau Cycle d'orientation avec aula à Martigny.

description: CFC 23 bâtiment B, installations électriques.

Services techniques municipaux

street: Rue de l'Hôtel de Ville 1


name: Krüger & Kazan Sàrl Conseil & Architecture

title: Quartier Dorigny_projet de redéploiement des facultés de sciences humaines dans les bâtiments Internef et Anthropole

description: Travaux d'adaptation et d'aménagements intérieurs des bâtiments Internef et Anthropole

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché:
Organisation de base du soumissionaire:
Références du soumissionaire:

street: Chemin de la Joliette 4


name: Atelier Fournier_Maccagnan, architectes HES/HTL/FAS,rue du Cropt 30, 1880 Bex, Suisse, Téléphone: 024 463 17 75, Fax: 024 463 21 68, E-mail:

title: Construction d'un EMS, d'un Foyer de jour, d'une salle multiactivités, d'une école primaire et d'une salle de sport à 1868 Collombey-Muraz_

description: CFC 213.5 BARDAGES METALLIQUES, GARDES-CORPS ET STORES POUR L'EMS

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Einwohnergemeinde Wettingen, EWW Wettingen, Regionalwerke AG Baden, Swisscom AG

title: Werkleitungs- und Oberbausanierung Winkelriedstrasse (Süd)

description: Unterhaltsarbeiten Strassenoberbau: ca. 550 m Erneuerung Kanalisation ø300-600mm: ca. 350 m Erneuerung Elektrisch: ca. 710 m Erneuerung Wasserversorgung: ca. 670 m Erneuerung Swisscomleitungen: ca. 500 m Erneuerung Gasleitung: ca. 280 m Strassenbau: Aushub 4000 m3 Transporte 4300 m3 Fundationsschicht 4400 m3 Planie4400 m2 Abschlüsse 1200 m Tragschichten 385to Deckschichten 245to Werkleitungsbau: Aushub 3800 m3 Transporte 4200 m3 Materiallieferungen 3700 m3 Schächte 8 Stk Kandelaber 20 Stk. Entwässerung: Kontrollschächte 9 Stk. Einlaufschächte 39 Stk.


title: BKP 421 Gärtnerarbeiten

description: Neubau von zwei Gebäudeteilen (je 2 Geschosse) welche mit dem bestehenden Schulgebäude verbunden werden. Anpassungsarbeiten im bestehenden Schulgebäude, wie Duschen, Garderoben, WC, Küchen, etc.

eligibilityCriteria: 08.02.2013 Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: Oberbauleitung;N06 EP Rubigen – Thun Nord / Thun Nord- Spiez

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

INGE OBL RUTS, c/o IUB Engineering AG

street: Belpstrasse 48, Postfach


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: Construction d'un établissement pénitentiaire- Brenaz 2273 Menuiserie

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2273 MenuiserieTravaux de menuiserie courante, fourniture et pose de porte EI30, armoires, paroi légère.

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Bau- und Verkehrsdepartement, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

description: Lieferung und Montage einer Fräsmaschine auf dem BVB-Areal Infrastruktur (Münchensteinerstrasse 87)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Liefer- und Montagepreis: 40
Preis für Service / Unterhalt: 30
Erfahrung Firma: 30
Liefer- und Montagepreis: 40
Preis für Service / Unterhalt: 30
Erfahrung Firma: 30


name: Stadt Zürich Tiefbauamt Beschaffung + Logistik

title: Entsorgung Ausbauasphalt

description: Fachgerechte Entsorgung von Ausbauasphalt ab verschiedenen Standorten. Total zirka 10'000 Tonnen pro Jahr.

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Liefern und Einbringen von Polyurethan-Fliessbelägen, Polyurethan-Beschichtungen an Duschenwänden und Epoxy-Belägen

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


title: Wohnsiedlung Rautistrasse


name: Aeby Perneger et Associés S.A., à l'attention de Michel Rollet,Rue de Veyrier 19, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 809 66 66, Fax: 022 809 66 67, E-mail:

title: Centre d'Enseignement Postobligatoire de Nyon (CEPN), Travaux installations sanitaires-SDG

description: Travaux installations sanitaires pour bâtiment salle de gym. Coût approximatif : CHF 410'000 TTC.

eligibilityCriteria: 15.04.2013 CHF 100.00 Lors du dépôt de l'offre, une finance d'inscription (frais d'examen de dossiers) de CHF 100,-- est exigée et doit être versée au compte : CCP 10-3388-8 Services Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) 1000 Lausanne Avec la Mention : 6421-4313 - Chantier : 367 CEP SDG Nyon


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: Le Bureau international de l’Union postale universelle (UPU), institution spécialisée des Nations Unies, cherche un mandataire qui sera chargé de la gestion des fonds dans le cadre du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service (FAQS) dont le montant annuel est d’environ 68 millions de USD. Le but de ce fonds est notamment d’aider les pays en développement (PED) à financer des actions visant l’amélioration de la qualité de leur service postal. Les tâches confiées au mandataire sont les suivantes : Prestation de conseiller –Propositions et conseils devant permettre d’élaborer la stratégie d’investissement des actifs du FAQS. –Propositions et conseils se basant sur un scénario économique et financier et devant permettre d’arrêter l’allocation tactique des placements du prochain trimestre qui assure le meilleur rende¬ment possible tout en sauvegardant la liquidité nécessaire du FAQS et la sécurité des placements. Il se prononce également sur les risques de change. –Proposition de placements ou de produits garantissant au minimum le capital à l’échéance. –Recommandations concernant la protection du capital par rapport à l’évolution des taux de change. Gestion des fonds Le mandataire s’engage à gérer les fonds du FAQS dans le respect des principes d’investissements et stratégies ainsi que des instructions qui lui sont données. Prestations administratives –Etablissement trimestriel et annuel de la situation du portefeuille des titres, au cours de la bourse et à la valeur comptable, des intérêts courus ainsi que du bénéfice ou de la perte latente; –établissement trimestriel d’un récapitulatif de toutes les opérations frappées du droit de timbre fédéral, de la TVA et de l’impôt anticipé, pour permettra au FAQS d’en obtenir la récupération.


name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

title: Mensuration officielle- Premier relevéEntreprise 015 Yvorne III- 004 Corbeyrier II

description: Travaux de premier relevé sur les communes d'Yvorne et de Corbeyrier.

street: Avenue de l'Université 5

EFA+C Ingénieurs géomètres officiels SA

street: Avenue Reller 42


title: WSL Birmensdorf, Neubau Pflanzenschutzlabor - Sanitäranlagen

description: Siehe Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Ausführungsdauer: 30
Allg.Firmeneinschätzung (Lehrlingsausbildung,Bonität): 20
Preis: 50
Ausführungsdauer: 30
Allg.Firmeneinschätzung (Lehrlingsausbildung,Bonität): 20


name: C.M.A. SA,Rue des Muëses 3 - CP 13, 1753 Matran, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Alhambra - 1205 TI - Façade métallique-portes-verre vitrages


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Nationalstrassenbau

title: N5 Umfahrung Biel, Projektgeologe Vingelztunnel (Mandat V1)


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marco Charbonnier,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 87 05, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Remplacement limiteur de courant de court-circuit postes sources de Casemates et Zimeysa

description: Ce présent appel d’offre concerne la fourniture des équipements de limiteurs de courant de court-circuit pour les postes HT/MT des Casemates et de Zimeysa. Les bobines de limitation, déjà existantes, ne font pas partie de cet appel d’offre. Ce sont alors uniquement les systèmes d’ouverture du circuit qui sont à offrir.


title: Sanierung und Erweiterung Schulheim Effingen

description: Die örtliche Anlage von Einzelbauten des Schulheims Effingen wird saniert und erweiter. Das Wohngebäude von zwei Gruppeneinheiten wird abgebrochen und durch zwei einzelne Wohnhäuser ersetzt. Ein neues Schulhaus wird in der Erweiterung des bestehenden Mehrzwecksaals gebaut. Die Räume des bestehenden Schulhauses werden als Büroräume umgenutzt. Technische Erschliessungen von bestehenden Gebäuden werden saniert (bestehende elektrische Warmwasseraufbereitungen neu über Fernwärme und Erneuerungen von Elektroerschliessungen). Ein neuer Ponystall wird gebaut. Ein zentraler Platz bildet den Dorfplatz im kleinen Schulheimdorf.


name: Groupement LVPH Architectes Sàrl + Thomas Jundt Ingénieurs civils SA,Route du Stand 7a, 1142 Pampigny, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 30

title: Maison du Désert


title: WSL Birmensdorf, Neubau Pflanzenschutzlabor - Lüftungsanlagen

description: Siehe Submission


name: Groupe E Connect SA,Rte du Madelain 4, 1753 Matran, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

description: Soumission N° 2316 Moyenne et basse tension: CFC 231 Appareils à courant fort CFC 232 Installation de courant fort CFC 236 Installation à courant faible

description: Soumission N° 2315 Onduleurs: CFC 231 Appareils à courant fort

description: Soumission N° 2314 Groupes de secours: CFC 231 Appareils à courant fort

description: Soumission N° 2312 Tableaux: CFC 231 Appareils à courant fort

title: Payerne/VD – Agrandissement des boxes F/A-18

description: Construction de 4 nouveaux boxes pour les avions F/A-18 ainsi que deux parties techniques. lot de soumissions: 2312, 2314, 2315, 2316

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties


name: Gemeinde Köniz Direktion Umwelt und Betriebe / Abteilung Umwelt und Landschaft

title: Bauarbeiten Deponie Gummersloch

description: - Erstellen von Strassen mit Belag - Erstellen eines Regenrückhaltebeckens mit MAK und Entwässerungsleitungen - Rückbau Grünverwertungsplatz und herrichten für eine Inertstoff-Deponie - Erstellen neuer Betriebsplatz mit bitum. Belag und Entwässerung - Neubau Strassenschlammbecken - Werkleitungen Hauptmengen: - Konstruktionsbeton: 165m3 - Bituminöser Belag AC T S: 3'520t - Bitum. Bordüren: 500m - Planiefläche: 12'720m2 - Kiessand II: 1'060m3 - Sickerkies/Schotter (Entwässerung): 4'690m3 - Sickerleitungen gesamt: 1'200m - Div. Schächte: 10 Stück

eligibilityCriteria: 10.09.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis: 100 %, bereinigte Eingabesumme:
Preis: 100 %, bereinigte Eingabesumme:


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Peter Ebner, Bändlistrasse 108, 8010 Zürich, Suisse, E-mail:

description: Annahme, Entsorgung und Verwertung von jährlich ca. 5'000 Tonnen Schlamm aus Strassenschächten und aus der Gleisreinigung (beide VeVA-Code 20 03 06 S) sowie Schlamm aus physikalisch-chemischer Behandlung (VeVA-Code 19 02 06 S). Aufteilung (2 x ca. 2'500 Tonnen) auf die zwei erstplatzierten Anbietenden.

description: Annahme, Entsorgung und Verwertung von jährlich rund 1'000 Tonnen Ölschlamm aus Sandfangmaterial, Öl- und Wasserabscheidern (VeVA-Code 13 05 08 S). Aufteilung (2 x 500 Tonnen) auf die zwei erstplatzierten Anbietenden.

title: Annahme, Entsorgung und Verwertung der in der Stadt Zürich anfallenden Strassen- und Ölschlämme in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2016

description: Rund 36'000 Strassensammler und 220 Mineralölabscheider werden durch ERZ gereinigt und gespült. Dazu kommen jene Rückstände, die die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) bei der Reinigung ihrer Gleisanlagen sammeln. Die gesammelten Rückstände werden in zwei Lose aufgeteilt. Siehe Ziffer 2.7.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Erweiterung Oberstufenschulhaus Ehret B Hünenberg BKP 112 - Abbrucharbeiten

description: Das bestehende Schulgebäude Ehret B in Hünenberg wird für ca. CHF 22'500'000.00 erweitert. Dafür wird das oberste Stockwerk abgebrochen und drei neue Stockwerke aufgestockt. Im Unter- und Erdgeschoss gibt es grössere Anpassungsarbeiten an der Bausubstanz. Der Innenausbau im umgebauten Teil wird grösstenteils bis auf den Rohbau zurückgebaut und neu erstellt. An der bestehenden Turnhalle und den Garderobenräumen im gleichen Gebäude werden keine Änderungen vorgenommen. Die gesamte Haustechnikinfrastruktur wird im aufgestockten Bereich neu erstellt. Im bestehenden Teil werden grössere Anpassungsarbeiten durchgeführt.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsformular


title: Schulhauserweiterung Hüslerberg

description: 201 Baugrubenaushub Aushubarbeiten für Neubau 211 Baumeisterarbeiten Baumeisterarbeiten für Neubau und Aula Teilrückbau best. Schulhaus BKP 211.1 Gerüstungen Fassadengerüste für alle Arbeitsgattungen bei Neubau und Aula BKP 23 Elektroanlagen Elektroinstallationen für Neubau Aula BKP 243 Heizungsanlagen Heizungsanlage für Neubau und Aula BKP 244 Lüftungsanlage Kontrollierte Lüftung für Neubau BKP 25 Sanitäranlagen Sanitäre Anlagen für Neubau

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen: Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Eignungskriterien. Unter anderem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Das Formular Angaben zur Unternehmung, insbesondere die Selbstdeklaration, muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Die Allgemeinen Bedingungen (AB) sowie die besonderen Bestimmungen der Bauherrschaft (BB) müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.


title: Bâtiment GP+ - Construction d'un terminal provisoire

description: Construction et mise en exploitation opérationelle en entreprise générale (EG) d'un bâtiment provisoire aéroportuaire pour l'embarquement et le débarquement des passagers.

Aéroport international de Genève

street: Route de l'Aéroport 21

Losinger Marazzi SA

street: Avenue Louis Casai 53