name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Ketchup

description: Contrat-carde en vue de la livraison de ca. 30'000 bouteilles Ketchup en 2014. Options:ca. 25'000 bouteilles Ketchup en 2015, ca. 30'000 bouteilles Ketchup en 2016, ca. 25'000 bouteilles Ketchup en 2017 et ca. 30'000 bouteilles Ketchup en 2018.

street: Wankdorfstraße 2

Hügli Nährmittel AG

street: Bleichestrasse 31


currency: CHF

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Stadtspital Triemli

documentType: tenderNotice

description: Neubau Bettenhaus und Erneuerung Energie- und Medienversorgung sowie Transportkanalsystem auf dem Gesamtareal (EMG)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Stadt Zürich

countryName: CH

initiationType: tender


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strasseninspektorat

title: Instandsetzung Umfahrungsstrasse Weiningen

description: Ersatz Randabschlüsse, Anpassung Entwässerungen, Belagserneuerung Belag fräsen: 8000 m2 Randabschlüsse: 1300 m Asphalttragschichten: 1450 t Binderschichten: 1420 t Deckschichten: 600 t Schachtabdeckungen und Gussroste: 65 St

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


title: Stuetzmauer Plattamala Baumeisterarbeiten

description: Aushub 700 m3; Spritzbetonwand 275 m2; Ankernägel ungespannt 440 m; Micro-Bohrpfähle 266 m; Beton 475 m3; Schalung 450 m2; Bewehrung 3.5 to; Fundationsschicht UG 0/45 165 m3


name: Municipio della Città di Bellinzona Dicastero opere pubbliche e ambiente, Via F. Bonzanigo 1, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 821 87 11, Fax: +41 91 821 87 30, E-mail:

title: Nuova Casa anziani 2 Bellinzona (CH) Opere da elettricista

description: Il concorso ha per oggetto l’esecuzione delle Opere da elettricista Quantità principali: - Tubo Thfwg 25/32 ca. 27’000 ml. - Canali portacavi in metallo 100-500 mm. ca. 1'000 ml. - Cavo hf 3x1.5-5x4mmq ca. 40'000ml. - Cavo hf 5x6-5x50mmq ca. 3'000 ml. - Cavo hf 1x95-1x185mmqca.800ml. - Int. prese-scatole-rilevatori-tasselli ecc. ca. 3’600 pz. - Montaggio corpi illuminanti ca. 1’000 pz. - Montaggio nastro luminoso con relativi corpi illuminanti ca. 500pz. - Cavi CD: U72-cat. 7-FO-IRI-G51 ca. 33'000 ml. - Distributore EDV-Multimedia 42”He 8 pz. - Distributore EDV-Multimedia 9 pz.

eligibilityCriteria: La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP del 25.11.1994 / 15.03.2001), e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 12 cpv.1 lettera a del CIAP), nonché del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative. Sono abilitate a concorrere le ditte operanti nei seguenti rami: Installatori elettricisti che rispettano i seguenti CCL di categoria: Convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni 2005-2014.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Mairie de Perly-Certoux – service technique

title: Construction de logements et équipements sociaux

description: construction de logements et équipements sociaux 23 appartements 1 restaurant 1 commerce rénovation de la maison de la douane

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Route de Certoux 51


title: Erweiterung Software Docupack

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Projet Grand Salève - jardin et plantations

description: Jardin et plantations pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes âgées.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9


name: Dar architectes, à l'attention de Maud Buren,Rue centrale 115, 2503 Bienne, Suisse, Téléphone: 032-9414905, Fax: 032-9412589, E-mail:

title: CFC211_Maconnerie-Terrassement

description: Excavation des fondations pour permettre l'isolation des façades. Création de 4 voiles de béton afin de remettre la bâtiment aux normes parasismiques. Création d'une cage d'ascensseur extérieure. Divers travaux de démolitions intérieures

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions sitées dans le document K3 et dans le document des Conditions générales et particulières à télécharger sur le site simap

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

title: EP Interlaken West - Interlaken Ost, BSA, Los EH7 Kabelanlagen

description: Simap

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsverständnis;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 9
- Bauprogramm und Bauablauf;: 9
- Gliederung und Darstellung Qualität;: 2
der Ausrüstung und Ausführung:
ZK3: ORGANISATION: 15
unterteilt in::
- Baustellenorganisation;: 13
- Gliederung und Darstellung Organisation;: 2
ZK4: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsverständnis;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 9
- Bauprogramm und Bauablauf;: 9
- Gliederung und Darstellung Qualität;: 2
der Ausrüstung und Ausführung:
ZK3: ORGANISATION: 15
unterteilt in::
- Baustellenorganisation;: 13
- Gliederung und Darstellung Organisation;: 2
ZK4: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Safienstrasse Belagsarbeiten

description: Fräsen 4'800 m2; Belag AC TD 16L 850 t


title: Lavin - Giarsun Abschnitt 2 Belagsarbeiten

description: Fundationsmaterial 440 m3; Planie 2'200 m2; Belag ACT 22 N 900 t


name: ASENDIA PRESS EDIGROUP SA,RUE PEILLONNEX, 39, 1225 CHENE-BOURG, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d’offres pour la fourniture de magazines et de journaux sous forme d'abonnement avec les activités de gestion y relatives

description: L'Etat de Genève représenté par la Centrale Commune d'Achats cherche un prestataire pouvant assurer les activités de fourniture et de gestion des abonnements des magazines et des journaux mentionnés dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'AMP qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1.Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel du soumissionnaire en matière d’assurances sociales obligatoires (AVS, AI, AC, APG, Lmat; LAA; LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de son entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations; 2.Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (NB: prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); 3.Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire


title: N02, 080368, VL OT BS, Verkehrsleitsystem 2. Etappe Osttangente Basel-Stadt / Baumeisterarbeiten.

description: Das Verkehrsleitsystem der Osttangente im Kanton Basel-Stadt wird angepasst. Damit verbunden ist das Erstellen von neuen Werkleitungstrassen inkl. Schachtbauwerke sowie die neuen Fundamente für die Signalportale. Der Projektperimeter beginnt bei der Landesgrenze D/CH und endet an der Kantonsgrenze BS/BL. Auch das Gellertdreieck mit der Ein- und Ausfahrt zur City, sowie alle weiteren Ein- und Ausfahrten auf diesem Abschnitt gehören ebenfalls zum Perimeter. Für die Montage der Stahlportale ist Hauptsächlich die Fahrtrichtung CH betroffen. In Fahrtrichtung D sind Stahlträger im Schwarzwaldtunnel vorgesehen und weitere Portale bei der Ein- und Ausfahrt City. Zudem müssen diverse Arbeiten (z.B. Anbringen von neuen Kabelrohren unterhalb von bestehenden Brücken) auf den öffentlichen Strassen des Kantons Basel-Stadt erfolgen. Ebenfalls müssen neue Fundamente auf SBB-Parzellen erstellt werden. Umfang: Verlegen von neuen Kabelrohrleitungen unterhalb von best. Brücken und in erdverlegten Leitungen (inkl. Bohrungen durch Wände, Stützmauern, Fundamente). Montage von bauseits gelieferten Konsolen, Winkel und Anker. Erstellen von Fundamenten und Schächten. Hauptmengen (Lieferung und Montage): - KRB 2PE120 erdverlegt 30 m - KRB 2PE120 unter Brücke / an Brüstung 350 m - KRB 4PE120 unter Brücke 575 m - Erschl. 2PE100 erdverlegt 20 m - Erschl. 2PE100 unter Brücke / an Brüstung 500 m - Bohrungen 60 Stk - Schachttyp A1 1 Stk - Fundamente Typ I 4 Stk - Fundamente Typ II 5 Stk - Signalständer 6 Stk Die Arbeiten müssen grösstenteils im Zeitfenster für Tagbaustellen (NSNW) erbracht werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der Arbeiten in Nachtarbeit ausgeführt werden muss.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 60
ZK2: DETAILLIERTES BAUPROGRAMM;: 20
Mit dem Angebot ist ein Bauprogramm einzureichen, aus welchem folgende Punkte ersichtlich sind::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms:
- Aufzeigen / Erläutern des Bauablaufes (kritischer Weg):
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine:
- Angaben zur Bauzeitreduktion (Schichtbetrieb):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug.:
ZK3: SCHLÜSSELPERSONEN;: 20
unterteilt in::
- Bauführer: 10 %:
1 Referenzobjekt in gleicher Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich.:
- Polier: 10 %:
1 Referenzobjekt in gleicher Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich.:
Für die Referenzobjekte gelten die gleichen Anforderungen wie beim Eignungskriterium 1.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 60
ZK2: DETAILLIERTES BAUPROGRAMM;: 20
Mit dem Angebot ist ein Bauprogramm einzureichen, aus welchem folgende Punkte ersichtlich sind::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms:
- Aufzeigen / Erläutern des Bauablaufes (kritischer Weg):
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine:
- Angaben zur Bauzeitreduktion (Schichtbetrieb):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug.:
ZK3: SCHLÜSSELPERSONEN;: 20
unterteilt in::
- Bauführer: 10 %:
1 Referenzobjekt in gleicher Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich.:
- Polier: 10 %:
1 Referenzobjekt in gleicher Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich.:
Für die Referenzobjekte gelten die gleichen Anforderungen wie beim Eignungskriterium 1.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: JAGGI FREI BRÜGGER Architekten eth htl sia ag,Hauptstrasse 220, 3714 Wengi-Frutigen, Suisse, Téléphone: 033 672 80 80, Fax: 033 672 80 88, E-mail:

title: Umnutzung, Umbau und Aufstockung des Technikgebäudes "Haus T", Spital Interlaken, BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Lüftungsanlagen Aufstockung Haus T, Betriebsgebäude

eligibilityCriteria: siehe 'Allgemeine Bedingungen und Hinweise zu den Bauarbeiten", "Administrative Angaben zur Ausschreibung", "Selbstdeklarationsformular", "Objektspezifische Informationen"


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement service des forêts et du paysage

title: Élaboration d'un modèle altimétrique MNT-MNS par technologie LIDAR aéroportée pour la région de Goms.

description: Acquisition de nuages de points LiDAR, d'un MNT, d'un MNS et autres produits liés.

street: bâtiment Mutua, place des Cèdres


title: Schulhaus Zurlinden

description: Instandstellung Fassaden mit Fensterersatz (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)


name: Office des Bâtiments,selon dossier d'appel d'offre K2, 1205 GENEVE 8, Suisse

title: Centre de requérants d'asile "Les Tattes" -Vernier

description: Remplacement de portes existantes par portes coupe-feu Cloison de fermeture des gaines techniques Création d'exutoires de fumée Divesr travaux de serrurerie destinées à améliorer la sécurité

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: The UPU Global Monitoring System (GMS) is a UPU project that aims at deploying a quality measurement across the UPU members (virtually 192 countries). The GMS Quality Analyst is expected to: •To design questionnaires and collects operational data from Do’s to feed the system. •To develop the sampling regime of the test letters (allocation plans). •To develop further functional requirements in the field of data analysis (specs for reports concerning DO’s quality performance and system performance). •To analyse the data provided by the contractors and to provide quality checks against specific KPIs in the form of regular reports. •To assist the users by resolving queries as result of the interpretation of the reports. The expected profile is as follow: •Knowledge of quantitative methods (e.g. statistics). •Knowledge of excel, SQL or other software to run data analysis. •Knowledge of English and preferably French. •Flexible and team player •Available to work 100% in the GMS project in exclusivity. •Motivated to take part of a team highly committed to launch one of the largest projects within the UPU Community. Deadline for submitting offers Date:28 June 2013Time of day:16:00 Remarks: Contract from 22 July 2013 to 31 December 2014 Expected to be present in UPU Headquarter Salary 109’600 CHF/year on the form of a monthly fee.


title: Schulanlage Bodengässli Niederscherli - Neubau Kunststoffrasen

description: Erstellen von einem Kunststoffrasenspielfeld auf einem bauseits erstellten Drainasphaltbelag. Ortseinbau einer elastischen Tragschicht aus Gummigranulat polyuretangebunden, Stärke 22 mm auf dem bestehenden wasserdurchlässigen Asphaltbelag. Kunststoffrasenbelag (Fussball), mit Gummigranulat-Quarzsandverfüllung. Florhöhe 40 mm, Fasern Polypropylene oder Polyethylene, Monofilfaser, einzeln exdrudiert, Faser durch Struktur verstärkt, 2-farbig grün, 2-fache Rückenbeschichtung mit Glasfasern, sämtliche Markierungslinien -radien, striche und -punkte eingeklebt oder eingetuftet. Teppichbreite min. 4.0 m, sämtliche Bahnen dauerhaft verklebt. Spielfeldgrösse Netto 80.60 x 44.50 m, Brutto 86.70 x 50.50 m. Anforderungen gemäss FIFA Qualitätsanforderungen: 2-Stern.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenübe der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitsnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 40
Auftragsbezogene Referenzen (mindestens 3 vergleichbare Referenzen in den letzten 4 Jahren realisiert).: 20
Produktequalität (Beilage von Muster, Datenblättern und Prüfzeugnissen): 30
Kapazität / Termine (Nachweis ge. beiliegendem Terminprogramm): 10
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist:
zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzewert). Das:
preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte.:
Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineale Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Angebotspreis (bereinigt): 40
Auftragsbezogene Referenzen (mindestens 3 vergleichbare Referenzen in den letzten 4 Jahren realisiert).: 20
Produktequalität (Beilage von Muster, Datenblättern und Prüfzeugnissen): 30
Kapazität / Termine (Nachweis ge. beiliegendem Terminprogramm): 10
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist:
zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzewert). Das:
preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte.:
Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineale Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: ARGE Smolenicky & Partner Architekten GmbH / Gamma Catering AG / Habegger AG / Amstein & Walthert AG

name: Stadt Bern, Präsidialdirektion, Generalsekretariat

title: Stadttheater Bern, Studienauftrag Zuschauerbereich

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Totalunternehmerleistung für Projekt: Wpl Brugg, Neubau Lagerhalle für Unterstützungsbrückensystem 46m MLC 70

description: www.simap.ch 24.01.2013

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - ZK 1 Preis (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 65
- ZK 2 Ausführungskonzept (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 15
- ZK 3 Leistungsfähigkeit (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 10
- ZK 4 Fachkompetenz (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 10
- ZK 1 Preis (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 65
- ZK 2 Ausführungskonzept (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 15
- ZK 3 Leistungsfähigkeit (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 10
- ZK 4 Fachkompetenz (Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen): 10


title: Parkhaus P6 Erweiterung Ost Flughafen Zürich AG, [H.P120.2], Baugrube

description: Baugrubenaushub: 42‘000 m2 Baugrubenabschlüsse: 1 – und 2 fach rückverankerte Rühlwand mit einer sichtbaren Fläche von 1‘240 m2 Wasserhaltung: offen für eine Grundrissfläche von 7‘370 m2 Diverse Beton-Abbrüche unterhalb Terrain

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 65
Erfahrung / Referenzen: 20
Auftragsverständnis / PQM: 10
Termine: 5
Preis: 65
Erfahrung / Referenzen: 20
Auftragsverständnis / PQM: 10
Termine: 5


title: VILLE DU GRAND-SACONNEX - Chemin Jacques Attenville - Réaménagement et collecteurs

description: Réaménagement complet du chemin sur L = 400 m env, entre le chemin de l'Erse et le chemin des Coudriers et construction de collecteurs EP/EU sur L = 250 m env.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Ferrovie Federali Svizzere FFS, Immobili Development Regione centro, à l'attention de Eduard Zuro,Viale Stazione, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 051 227 67 87, Fax: 051 227 62 64, E-mail:

title: Bellinzona, Stazione FFS, Ristrutturazione „Edificio viaggiatori“ Impianto di riscaldamento/raffrescamento

description: Simap 18.11.2013

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Olivier MABILLE,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177150, URL www.gva.ch/

title: RENOVATION ECLAIRAGE DES SATELLITES 20+30+40 – PARTIE INSTALLATION

description: Rénovation de l’éclairage intérieur des satellites comprenant la dépose des anciens luminaires et la pose ainsi que le câblage des nouveaux luminaires fournis par la DT.


title: Sanierung Gemeindeverwaltung; Verputzte Aussenwärmedämmung

description: Sanierung und Umbau Gemeindeverwaltung Zollikofen


name: Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio, Suisse

title: Centro di Pronto Intervento (CPI) Mendrisio - Gara d'appalto per opere da impresario costruttore

description: I lavori dell’impresario costruttore relativi al Centro Pronto Intervento (CPI) di Mendrisio si riferiscono a CCC 211 Opere da impresario costruttore. Quantitativi principali indicativi: - Scavi parziali 6’000 m³ - Casseri 24’000 m² - Calcestruzzo 7’700 m³ - Acciaio d’armatura 900 t - Murature in cemento990 m² - Murature in laterizio770 m²

eligibilityCriteria: Secondo i criteri della documentazione d'appalto


name: Einwohnergemeinde Horw vertreten durch den Gemeinderat

title: Rückbau, Transport und Wiederaufbau eines Schulprovisoriums mit 32 Klassenzimmern in Holzelementbauweise

description: Holzbauprovisorien mit 4 zweigeschossigen Pavillons mit je 8 Schulzimmern. Rückbau in Chur, Transport nach Horw, Wiederaufbau in Horw auf bauseitige Fundation. Details siehe Beilagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Zuschlags ist die aufgeführte Reihenfolge massgebend:
1. Honorarangebot:
2. Qualität / Referenzen:
3. Leistungsfähigkeit / Projektorganisation des Anbieters und Schlüsselpersonen:
Für die Bewertung des Zuschlags ist die aufgeführte Reihenfolge massgebend:
1. Honorarangebot:
2. Qualität / Referenzen:
3. Leistungsfähigkeit / Projektorganisation des Anbieters und Schlüsselpersonen:


name: Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, Suisse

title: Sanierung Garageböden (1. und 2.UG), Thurgauerstrasse 56, Zürich

description: - Abjetten der chloridbelasteten Betonoberflächen und Instandsetzung derselben. - Erstellung einer neuen Beschichtung.

eligibilityCriteria: Eine obligatorische Begehung findet am 12.02.2013 statt. Treffpunkt: Eingang Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, 10.00 Uhr


name: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge)

title: Agrandissement - Station d'épuration de Vuippens Marché de travaux - Génie civil

description: Les travaux d'agrandissement de la station d'épuration consistent principalement en la construction : - d'un bâtiment technique- d'une galerie souterraine- des bassins de traitements (lits fluidisés, coagulation, floculation)- de décanteurs- de 4 bassins de traitement biologiques (technologie SBR ; 4x 3'150 m3). Le présent marché concerne l'exécution des travaux de génie civil (y compris terrassements).

street: Secrétariat AIS, case postale 648


name: Groupement d'architectes Philippe Peclard Rolle Fournier-Maccagnan Bex

description: CFC 23 Installations électriques.

description: CFC 272,1 Portes coupes-feu.

title: Site scolaire du Martinet, Construction d'un nouveau bâtiment "D".

description: Construction d'une école de 16 classes avec salle de gym, bibliothèque scolaire et publique, un centre socio-culturel et une école de musique.

street: P/A rue du Nord 4


name: Gemeinde Horgen, Schulsekretariat,à l'attention de Roger Herrmann, Bahnhofstrasse 10, 8810 Horgen, Suisse

title: Mahlzeitenlieferung für Mittagstische und Tagesschulen

description: Die Mahlzeiten sind jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zu liefern und können täglich bis zu 200 Portionen betragen). Die Warmanlieferungen erfolgen in grossen Metallgefässen (von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt), die Verteilung der Mahlzeiten auf Teller und Abgabe an Schülerinnen und Schüler erfolgt durch das Schulpersonal. Während den Schulferien findet keine Lieferung statt.

mainProcurementCategory: goods


name: BAUVERWALTUNG ZOFINGEN Hochbau und Liegenschaften,à l'attention de Emanuele Soldati, Postfach, 4800 Zofingen, Suisse, Téléphone: 062 745 72 00, Fax: 062 745 73 00, E-mail:

title: Neubau Seniorenzentrum Zofingen: BKP 281.0 Unterlagsböden

description: Unterlagsböden

eligibilityCriteria: Submissionsdekret (SubmD) vom 26.11.1996 (Stand 1. Januar 2011) sowie den Bestimmungen im Dossier Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Qualität: 10
Termin: 10
Preis: 80
Qualität: 10
Termin: 10


name: Kraftwerke Zervreila AG, Projektleitung, CH - 7405 Rothenbrunnen, Suisse, Téléphone: +41 81 650 11 33, Fax: +41 81 650 11 30, E-mail:

title: Überleitung Lugnez; Ingenieurdienstleistungen

description: Projektierungsarbeiten ab Phase 4.1.31 bis und mit Phase 4.1.5 nach SIA, Ausgabe 2003

eligibilityCriteria: 16.08.2013 Kosten: Keine


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 400 - clotures securite - amenagements exterieurs.

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 CFC 400 - clotures securite - amenagements exterieurs Pose de clôtures de sécurité, clôture de chantier, aménagement de terrain de sport, engazonnement.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Service de renaturation des cours d'eau (DIME), à l'attention de Marianne Gfeller,Rue David-Dufour 1, Case postale 206, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 546 74 53, E-mail:

title: Travaux de remise à ciel ouvert du ruisseau du Marquet et création de voûtages sous route

description: Construction de trois voûtage pour cours d'eau sous route. Reprise de canalisations. Terrassement du nouveau lit du cours d'eau, partie aval.


name: Implenia Construction SA,Chemin de l'Écho, 1, 1213 Onex, Suisse

title: ECOQUARTIER JONCTION Bâtiment FVGLS CFC 201 Travaux spéciaux et terrassement

description: Construction d'un immeuble d'habitation de six étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol. Travaux spéciaux et terrassements.


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Erweiterung Bündner Kunstmuseum Chur / BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Gesamte Baustelleninstallation, Unterfangungen und Stahlbetonarbeiten für neuen Zugang in die Villa Planta, leichtes Fassadengerüste Nutzlast 2 KN/m2, Kanalisation im Gebäude (ohne Leitungen), Stahlbetonarbeiten mit erhöhten Anforderungen sowie in Sichtbeton (3'500 m3 Beton), diverse Maurerarbeiten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: (1396) 611 Audit des contrôles informatiques généraux (IT) de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT).

description: La prestation de base consiste en l'audit annuel de la conception et de l'efficacité des contrôles informatiques généraux (IT) de l'OFIT, et l'établissement d'un rapport de contrôle selon la norme «Service Organisation Control» (SOC) 1 type 2. Cette prestation de base doit être fournie pour les exercices comptables 2014 à 2016 (trois ans). Il n'existe encore aucun rapport de contrôle pour l'OFIT. Sont concernés les contrôles informatiques généraux (IT) pertinents pour le compte d'État, et ceux relatifs à Swissmedic et aux quatre établissements de recherche du domaine des EPF (PSI, WSL, EMPA et EAWAG). Eu égard à la diversité et au volume des prestations de l'OFIT et de l'appréciation différenciée des risques par les bénéficiaires de prestations et l'OFIT, une planification pluriannuelle sur 3 ans est indiquée et nécessaire. L'adjudicataire documentera les résultats de son audit dans le rapport de contrôle. La structure et les composantes matérielles du rapport de contrôle sont imposées. Le CDF se réserve, à titre d'option, la possibilité de prolonger le mandat de deux ans au plus. À titre d'option également, il peut exiger de l'adjudicataire des jours de travail supplémentaires. À cet égard, l'ordre de grandeur est de 90 jours.

Contrôle fédéral des finances (CDF)

street: Monbijoustrasse 45

name: projet (1132) 611 partenaire du CDF pour l'informatique

Ernst & Young AG

street: Aeschengraben 9


title: Neubau MFH "Fürschtguet" mit Autounterständen, Walenstadt

description: BKP 159 Drainageleitungen BKP 175 Grundwasserabdichtung BKP 176.0 Offene Wasserhaltung BKP 201.1 Erdarbeiten BKP 211.0 Baustelleneinrichtung BKP 211.3 Baumeisteraushub BKP 211.4 Kanalisation im Gebäude BKP 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten BKP 211.6 Maurerarbeiten BKP 411.3 Baumeisteraushub BKP 411.4 Kanalisationen ausserhalb Gebäude

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Ricoh Schweiz AG,Hertistrasse2, 8304 Wallisellen, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Imprimante Laser à haute performance pour les centres d’impression de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH)

description: Le Département des services demande de bien vouloir soumettre des offres pour des imprimantes Laser à haute performance. Les imprimantes seront installées dans le bâtiment principal de l’ETH, ainsi que sur le site de l’ETH à Hönggerberg (pour détails techniques et les modalités etc. voir le cahier des charges).

eligibilityCriteria: aucunes


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

title: 24 Heizungsanlagen

documentType: cancellationDetails

description: Totalsanierung eines Wohnhauses mit 12 Wohnungen, einer Einstellhalle und einer Aufstockung mit einem neuen Attikageschoss als Holzbau mit zusätzlich 2 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung Schulhaus Bläsi, BKP 285 Malerarbeiten

description: Ausführung der inneren und äusseren Malerarbeiten im Rahmen des Umbaus des Schulhaus Bläsi. Äussere Malerarbeiten (ab bauseitigem Fassadengerüst): Dachuntersicht, Fassadenabrieb, Eichenholztüren, Kellerfenster. Innere Malerarbeiten: Bestehende und neue Weissputzdecken und Weissputzwände. Holzwerk wie Türen, Schränke, Fensterleibungen (bestehend und neu). Die Behandlung der sanierten Eichenfenster erfolgt durch den Fensterbauer.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: BKP 224.1 Flachdacharbeiten

description: Neubau von zwei Gebäudeteilen (je 2 Geschosse) welche mit dem bestehenden Schulgebäude verbunden werden. Anpassungsarbeiten im bestehenden Schulgebäude, wie Duschen, Garderoben, WC, Küchen, etc.

eligibilityCriteria: 08.02.2013 Kosten: Keine


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Gemäss Beilage Dokumente A-I

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Gymnasium Laufen Etappe 3/4 Instandhaltung Halle, Gipserarbeiten

description: Erneuerung der abgehängten Decke im Hallenbereich 1.und 2. Obergeschoss.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 700 - SECURITE

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 700 - SECURITE Surveillance du site durant la phase chantier

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Linie 710 Dietikon - Killwangen-Spreitenbach, km 14.061 / 14.398 Instandsetzung SUe Sandacher / Pa Zinggacher

description: Objet 20, SUe Sandacher Le pont datant de 1970 est une construction en béton précontraint permettant la circulation motorisée (2 voies de circulation) et non motorisée pour la traversée de la route nationale N1, des voies de la gare de triage de Limmattal ainsi que de la pleine voie reliant Dietikon à Killwangen. Il présente une longueur totale d’env. 378 m et une largeur de 11,05 m. Objet 20a, Pa Zinggacher Ce pont construit en 1969/1970 présente une longueur totale d’env. 286 m et une largeur de 4,5 m. Cette construction à armature passive permet la circulation non motorisée pour la traversée de la route nationale N1, des voies de la gare de triage de Limmattal ainsi que de la pleine voie reliant Dietikon à Killwangen. Remise en état des ouvrages Après une durée d’exploitation de plus de 40 ans, les deux ouvrages d’art SUe Sandacher et Pa Zinggacher doivent être entièrement rénovés. Outre les travaux de remise en état du béton de la structure porteuse, un remplacement ou une remise en état de l’équipement de pont est également nécessaire. Métrés SUe Sandacher Démolition du revêtement, 3700 m2 Évacuation du béton, 2200 m2 Reprofilage, 2200 m2 Drainage du pont, 800 m Revêtement (MA), 950 t Étanchéité, 3700 m2 Garde-corps/glissières de sécurité, 820 m Joints de chaussée, 23 m Pa Zinggacher Démolition du revêtement, 1100 m2 Évacuation du béton jusqu’à 60 mm, 540 m2 Reprofilage jusqu’à 60 mm, 540 m2 Revêtement (MA), 200 t Étanchéité, 1100 m2 Garde-corps, 620 m Joints de chaussée, 10 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der unten aufgeführten Kriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Qualifikation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (Mindestwert 3.0; Gewicht 40%):
Nachweise::
Schlüsselpersonal*: Je 2 Referenzen aus den letzten 10 Jahren über die Begleitung und Betreuung von mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren**, abgeschlossenen Projekten unter Verkehr, mit Angabe über::
1. Zeitraum:
2. Investitionsvolumen:
3. Ausgeführte Arbeiten / Leistungen und Verfügbarkeit der Schlüsselperson:
4. Zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber):
* - Bauführer: Hauptverantwortlicher, Hauptansprechperson für den Auftraggeber und die Bauleitung, Koordination und Kontrolle sämtlicher Arbeiten:
- Polier SUe Sandacher:
- Polier Pa Zinggacher:
**- Bauführer: 2 abgeschlossene Instandsetzungsvorhaben von Brücken mit einem Investitionsvolumen von je mindestens CHF 1.0 Mio. inkl. MwSt.:
- Polier SUe Sandacher: 2 abgeschlossene Instandsetzungsvorhaben von Brücken mit einem Investitionsvolumen von je mindestens CHF 1.0 Mio. inkl. MwSt.:
- Polier Pa Zinggacher: 1 abgeschlossenes Instandsetzungsvorhaben von Brücken mit einem Investitionsvolumen von je mindestens CHF 0.75 Mio. inkl. MwSt.:
2. Zweckmässiges Bauprogramm und Gerüstkonzept / Baustellenlogistik (Mindestwert 3.0; Gewicht 40%):
Nachweise::
a) Bauprogramm (objektspezifische Bauabläufe, Angaben Termineinhaltungen / Beschleunigungsmassnahmen):
b) Konzept Gerüste und Hebebühneneinsätze (Logistikkonzept Instandsetzungsarbeiten an der Untersicht des Brückenüberbaues / am Brückenunterbau):
c) Dokumentation der Baustelleneinrichtung (inkl. Bezeichnung der zusätzlich benötigten Flächen):
d) Dokumentation der Baustellenentwässerung gemäss SIA 431:
3. Baustellenorganisation (Gewicht 20%):
Nachweis::
Projektorganisation des Anbieters:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der unten aufgeführten Kriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Qualifikation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (Mindestwert 3.0; Gewicht 40%):
Nachweise::
Schlüsselpersonal*: Je 2 Referenzen aus den letzten 10 Jahren über die Begleitung und Betreuung von mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren**, abgeschlossenen Projekten unter Verkehr, mit Angabe über::
1. Zeitraum:
2. Investitionsvolumen:
3. Ausgeführte Arbeiten / Leistungen und Verfügbarkeit der Schlüsselperson:
4. Zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber):
* - Bauführer: Hauptverantwortlicher, Hauptansprechperson für den Auftraggeber und die Bauleitung, Koordination und Kontrolle sämtlicher Arbeiten:
- Polier SUe Sandacher:
- Polier Pa Zinggacher:
**- Bauführer: 2 abgeschlossene Instandsetzungsvorhaben von Brücken mit einem Investitionsvolumen von je mindestens CHF 1.0 Mio. inkl. MwSt.:
- Polier SUe Sandacher: 2 abgeschlossene Instandsetzungsvorhaben von Brücken mit einem Investitionsvolumen von je mindestens CHF 1.0 Mio. inkl. MwSt.:
- Polier Pa Zinggacher: 1 abgeschlossenes Instandsetzungsvorhaben von Brücken mit einem Investitionsvolumen von je mindestens CHF 0.75 Mio. inkl. MwSt.:
2. Zweckmässiges Bauprogramm und Gerüstkonzept / Baustellenlogistik (Mindestwert 3.0; Gewicht 40%):
Nachweise::
a) Bauprogramm (objektspezifische Bauabläufe, Angaben Termineinhaltungen / Beschleunigungsmassnahmen):
b) Konzept Gerüste und Hebebühneneinsätze (Logistikkonzept Instandsetzungsarbeiten an der Untersicht des Brückenüberbaues / am Brückenunterbau):
c) Dokumentation der Baustelleneinrichtung (inkl. Bezeichnung der zusätzlich benötigten Flächen):
d) Dokumentation der Baustellenentwässerung gemäss SIA 431:
3. Baustellenorganisation (Gewicht 20%):
Nachweis::
Projektorganisation des Anbieters:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Service des ouvrages d'art,Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: OA 5308 - Tunnel de Carouge Mise en conformité des équipements EES de l’ouvrage Lot 9 - Gestion de section

description: Travaux de rénovation des équipements d’exploitation et de sécurité (EES) du tunnel de Carouge, situé sur la route du Val d’Arve à CH-1227 CAROUGE, entre les routes de Saint-Julien et de Veyrier. Le présent appel d’offres porte sur la mise en place d’une gestion de section. Les prestations demandées concernent la rédaction des documents d’études, la fourniture des matériels, le développement de l’application GS, les tests et recettes (usine / site), la mise en service et la maintenance des équipements en période de garantie. Montant estimatif des travaux: 370'000 CHF TTC


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: SP-SBB-SCI

description: Beschaffungsgegenstand ist primär die Erbringung von Leistungen im Bereich SW-Engineering und -Architektur im komplexen Umfeld des Solution Center Infrastruktur (SCI). Da neben Personalverleihverträgen auch Dienstleistungs- oder Werkverträge abgeschlossen werden sollen, sind zusätzlich, mit einem geringen Anteil, auch Leistungen im Bereich Businessanalyse und Projektleitung gefragt. Zur Erfüllung der Aufgaben werden zwei Anbieter gesucht, welche hauptsächlich • über fundiertes Knowhow und Erfahrung in der Software-Entwicklung verfügen, • das SCI mit Knowhow in den speziell in diesem Bereich eingesetzten Technologien unter-stützen können (Tibco RV, Coherence, Eclipse RCP, OSGi) • dem SCI Unterstützung in den Bereichen UX/Interaction-Design, Datenbank-Design und Systemengineering/Automatisierung bieten können, und • im Rahmen der Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen sehr flexibel auf die Bedürfnisse des SCI eingehen können.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1.0 - Qualität: 55
ZK 1.1 - Delivery Struktur (15%):
ZK 1.2 - Präsentation Anbieter und Angebot (15%):
ZK 1.3 - Mitarbeiter-Assessment (25%):
ZK 2.0 - Preis: 30
ZK 2.1 - Gesamtpreis (30%):
ZK 3.0 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen: 15
ZK 3.1 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen (15%):
ZK 1.0 - Qualität: 55
ZK 1.1 - Delivery Struktur (15%):
ZK 1.2 - Präsentation Anbieter und Angebot (15%):
ZK 1.3 - Mitarbeiter-Assessment (25%):
ZK 2.0 - Preis: 30
ZK 2.1 - Gesamtpreis (30%):
ZK 3.0 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen: 15
ZK 3.1 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen (15%):


name: Planergemeinschaft EPR c/o Architekturbüro Jürg Frei,à l'attention de Martin König, Rümlangerstrasse 9, 8105 Watt-Regensdorf, Suisse, Téléphone: 044 871 30 30, Fax: 044 871 30 31, E-mail:

title: Erweiterung Schulhaus Pächterried: Gerüste

description: Gerüste: Montage, Miete, Unterhalt und Demontage Fassadengerüst für Rohbauarbeiten


title: Gesamterneuerung Schulhaus Schwerzgrueb - Fassadenbau

description: 215.2 hinterlüftete Feinsteinzeug-Fassade 215.2 hinterlüftete Putzfassade


title: Sanierung Alte Landstrasse, Abschnitt Albisweg bis Alsenstrasse

description: Alte Landstrasse - Strassenbauarbeiten 2'550 m² - Wasserleitungsbauarbeiten 305 m - Gasleitungsbauarbeiten 276 m - Kanalisationsbauarbeiten 115 m - EW-Bauarbeiten 230 m - Hochwasserentlastung

eligibilityCriteria: aufgrund der Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


title: Staatsarchiv des Kantons Zürich, Bau 3 Projektwettbewerb im offenen Verfahren

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Installation photovoltaïque centre de tri colis Daillens.

description: Réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque sur les toitures du centre de tri des colis de Daillens.

awardCriteriaDetails:
Prix proposé pour l'exécution du marché:
Engagement de productible:
Qualité des fournitures:
Organisation et références:

Planair SA

street: Crêt 108a

Solstis SA

street: Rue de Sébeillon 9 b


name: Hochbauamt Kanton Schwyz,à l'attention de Patrick Ruhstaller, Postfach 1252, 6431 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 15 43

title: Sanierung Turnhalle und Schulraumerweiterung Berufsbildungszentrum Goldau

description: Die Gesuchstellerin beabsichtigt, die Turnhalle des Berufsschulhauses aufzustocken und somit neue Schulräume zu schaffen. Eine behindertengerechte Erschliessung mit Lift und Treppe ist auf der NW-Seite geplant. Neue Klassen- und Spezialzimmer werden gleichermassen rollstuhlgängig erschlossen wie die Turnhalle selbst. Die Gebäudehülle der Turnhalle wird wärmetechnisch saniert. Detaillierte Angaben zu den Ausgeschriebenen Arbeiten entnehmen sie den jeweiligen Leistungsverzeichnissen.

eligibilityCriteria: Das vorliegende Vergabeverfahren wird nach der Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120) und Verordnung zur Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (VIVöB, SRSZ 430.130) durchgeführt. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Ter-min verbindlich.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben::
Z1 Preis 50%:
Z2 Referenzen 10%:
Z3 Qualität 10%:
Z4 Organisation 0%:
Z5 Termine 25%:
Z6 Angebotene Ausbildungsplätze im Betrieb 5%:
Z1 Preis 50%:
Z2 Referenzen 10%:
Z3 Qualität 10%:
Z4 Organisation 0%:
Z5 Termine 25%:
Z6 Angebotene Ausbildungsplätze im Betrieb 5%:


name: Einwohnergemeinde Muri bei Bern, Bauverwaltung Muri bei Bern, 3074 Muri bei Bern, Suisse

title: Gesamtsanierung Sportzentrum Füllerich; BKP 281, 282, Fugenlose Boden- und Wandbeläge

description: BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge - Polyurethan-Fliessbodenbeläge für Korridore, Toilettenanlagen, Garderoben und Duschen - Realisierung in Etappen BKP 282.0 Fugenlose Wandbeläge - Polyurethan-Fliesswandbeläge für Toilettenanlagen, Garderoben und Duschen - Realisierung in Etappen - Teilangebote sind nicht zugelassen. Boden- und Wandbeläge können nicht getrennt werden.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis, (bereinigt) -: 60
Referenzprojekte -: 20
Referenzen Unternehmung -: 15
Ökologie -: 5
Ökologiekriterien gemäss objektrelevanten Aspekten der kantonalen Arbeitshilfe „Vom Preiswettbewerb zum Nachhaltigkeitswettbewerb - am Beispiel des Hoch-und Tiefbaus", Kapitel 4 der Bau- Verkehrs- und Energiedirektion. Insbesondere auch Transportwege von Arbeitern und Material zwischen Baustelle und Werkhof.:
Angebotspreis, (bereinigt) -: 60
Referenzprojekte -: 20
Referenzen Unternehmung -: 15
Ökologie -: 5
Ökologiekriterien gemäss objektrelevanten Aspekten der kantonalen Arbeitshilfe „Vom Preiswettbewerb zum Nachhaltigkeitswettbewerb - am Beispiel des Hoch-und Tiefbaus", Kapitel 4 der Bau- Verkehrs- und Energiedirektion. Insbesondere auch Transportwege von Arbeitern und Material zwischen Baustelle und Werkhof.:


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: BKP 244 Lüftungs- Klimaanlagen

description: Erweiterung und Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft. Erstellen der neuen Lüftungs- und Klimaanlagen, sowie die Verteilungsleitungen/Rohre. Anpassen, resp. erschliessen der bestehenden Installationen im Umbaubereich.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 117; Vilters-Wangs, Sanierung Bahnhofstrasse Wangs

description: Tiefbau- und Strassenbauarbeiten - Belagsaufbruch 880 t - Aushub fest 1'000 m3 - Werkleitungen 290 m - Ungebundene Gemische 750 m3 - Randabschlüsse 890 m - Kaltmischfundationsschicht 160 t - Asphaltbetonbeläge 960 t

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Neubau der Zollanlage in der Gewerbezone der Stadtgemeinde Brig-Glis.

description: Mit dem Neubau der Zollanlage in der Gewerbezone der Stadtgemeinde Brig-Glis wird der notwendige Platz für Personal und Fahrzeuge sowie eine zeitgemässe Infrastruktur für die vielfältigen Aufgaben von Grenzwachtkorps und zivilem Zoll an verkehrstechnisch günstiger Lage geschaffen. Die Zollanlage umfasst neben den Räumlichkeiten für Grenzwacht und zivilen Zoll auch Räumlichkeiten für Speditionsfirmen sowie Aussenanlagen mit der notwendigen Infrastruktur zur Durchführung von Kontrollen. Der Bau der neuen Zollanlage erfolgt im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes im MINERGIE-P-ECO®-Standard. Das ausgeschriebene Baulos Terrainvorbereitungsarbeiten beinhaltet die Schüttungen im Bereich der künftigen Zollanlage mit den notwendigen Rückbauten von Werkleitungen, Räumungen und Rodungen im Bauperimeter. Auftrag BKP 11 Räumungen, Terrainvorbereitungen beinhaltet: - BKP 110 Räumungen - BKP 111 Rodungen - BKP 112 Abbrüche - BKP 114 Erdbewegungen - BKP 119 Übriges: Räumungen, Terrainvorbereitungen

eligibilityCriteria: Ohne Angaben


title: H416 Lukmanierstrasse Belagsarbeiten

description: Fräsen 550 m2; Belag ACT/AC 280 t


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Leistungsdiagnostik Test+Training fliegendes Personal.

description: l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes suisses cherche un prestataire qui sera chargé de la direction et de l'exploitation d'un centre de tests et d'entraînement. L'Institut de médecine aéronautique est notamment responsable, dans le domaine des hautes performances de l'aviation militaire, de la sélection, du contrôle périodique de l'aptitude, du traitement et du suivi ainsi que de la formation du personnel volant de l'armée dans les domaines de la médecine et de la physiologie aéronautiques. Les contraintes quotidiennes régulières survenant à l'instruction et à l'engagement induisent des exigences maximum pour le système neuro-musculo-squelettique et le système cardiovasculaire. Les accélérations auxquelles le personnel est soumis, pouvant par exemple atteindre 9x l'attraction terrestre dans un avion de combat, de même que la charge durable que constituent la position assise ainsi que le port du lourd casque multifonctions dans les hélicoptères jouent un rôle fondamental. Le contrôle périodique de la performance des aspects mentionnés constitue la base du conseil et de la planification individuels de l'entraînement ainsi que de la détermination de mesures supplémentaires, en étroite collaboration avec l'Institut de médecine aéronautique. Le but de toutes ces activités est la sauvegarde à long terme de la capacité d'engagement avec le moins de douleurs possibles.

Dräger Safety Schweiz AG

street: Aegertweg 7


name: Inselspital Bern, Direktion Infrastruktur,à l'attention de Matthias Pirschel, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 632 2394, E-mail:

title: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von medizintechnischem Endoskopie- u. Aufbereitungsequipment sowie endoskopisches Kontrollsystem

description: Geräte für die Bronchoskopie

eligibilityCriteria: KEINE ANGEBOTE EINREICHEN Publikation Verfahrensentscheid: Freihändiges Verfahren

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: -:
-:


name: Rat der Eidgenössisch Technischen Hochschulen (ETH Rat)

title: Wartung und Weiterentwicklung des Konsolidierungssystems im ETH Bereich

description: Support et développement ultérieur du système de consolidation du domaine des EPF Détails selon cahier des charges.


name: VON RO Echafaudages SA,Route des Jeunes 4 bis, 1211 Genève 26, Suisse

name: frundgallina,Rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel, Suisse

title: Construction de 7 immeubles de logements HBM - La Fontenette adjudication cfc 211.1, travaux d'échafaudages


title: Travaux d'entretien de toiture pour 2 immeubles

description: Travaux d'entretien de la toiture pour 2 immeubles, concernant les travaux de ferblanterie, de couverture et d'isolation.

awardCriteriaDetails:
Qualité économique globale de l'offre:
Référence de l'entreprise:
Organisation du candidat pour l'exécution du marché:

Atelier d'architecture Jacques Bugna SA

street: 28 rte de Malagnou, case postale 11


name: Fondation des Evaux,110, chemin François-Chavaz, 1213 Onex, Suisse, Téléphone: 022 879 85 85, Fax: 022 879 85 86, E-mail:

title: Rénovation complète de la salle de banquet et de la Taverne

description: Le présent appel d’offres est destiné à désigner une équipe pluridisciplinaire composée de mandataires architecte (pilote), ingénieur civil et ingénieurs spécialistes CVSE pour la rénovation du Restaurant des Evaux. Le mandat comprend l’ensemble des phases SIA pour les mandataires telles que définies dans les règlements SIA 102, 103 et 108/2003.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur lesnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Hrn. Anton Funk, Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Kältemaschine: Lieferung einer Kältemaschine für die Kühlung des Rechenzentrums und eines Axialrückkühlers.

description: Sprinkleranlagen: Demontage und Anpassungen an bestehendem Leitungsnetz.

description: Gipserarbeiten: Leichtbauwände, Decken, Brand- und Schallschutzverkleidungen, Verputzarbeiten.

description: Elementwände: Büroelementwände (Büroboxen)

title: Verwaltungsgebäude Beer-Haus, Ausbauarbeiten, BKP 257, BKP 271, BKP 277 und BKP 246

description: - 3. und 4. Obergeschoss sowie Attika: Einbau von Büroräumlichkeiten - 1. Untergeschoss: Einbau eines Rechenzentrum RZ

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: BKP 246 (Kältemaschine)::
- Preis (60%):
- Leistungsziffer COP (20%):
-- Die beste Leistungsziffer COP bei 100% Kälteleistung und einer maximalen Aussentemperatur von 36°C erhält 2.5 Punkte; die schlechteste Leistungsziffer erhält 0.5 Punkte.:
-- Die beste Leistungsziffer COP bei 50% Kälteleistung und einer Aussentemperatur von 20°C erhält 2.5 Punkte; die schlechteste Leistungsziffer erhält 0.5 Punkte.:
- Service (20%)::
-- Die Anbieter offerieren die Servicekosten während 5 Jahren.:
-- Die Anbieter offerieren einen Piketteinsatz für die Störungsbehebung mit einer Arbeitszeit vor Ort von 4 Stunden.:
-- Die Anbieter definieren die maximale Interventionszeit im Störungsfall.:
BKP 259 (Sprinkleranlage)::
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
BKP 271 (Gipserarbeiten)::
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
BKP 277 (Elementwände)::
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
BKP 246 (Kältemaschine)::
- Preis (60%):
- Leistungsziffer COP (20%):
-- Die beste Leistungsziffer COP bei 100% Kälteleistung und einer maximalen Aussentemperatur von 36°C erhält 2.5 Punkte; die schlechteste Leistungsziffer erhält 0.5 Punkte.:
-- Die beste Leistungsziffer COP bei 50% Kälteleistung und einer Aussentemperatur von 20°C erhält 2.5 Punkte; die schlechteste Leistungsziffer erhält 0.5 Punkte.:
- Service (20%)::
-- Die Anbieter offerieren die Servicekosten während 5 Jahren.:
-- Die Anbieter offerieren einen Piketteinsatz für die Störungsbehebung mit einer Arbeitszeit vor Ort von 4 Stunden.:
-- Die Anbieter definieren die maximale Interventionszeit im Störungsfall.:
BKP 259 (Sprinkleranlage)::
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
BKP 271 (Gipserarbeiten)::
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
BKP 277 (Elementwände)::
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Unterhaltsreinigung SAK AG

description: Nach Angaben in den Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Keine besonderen


title: Digitales mobiles Röntgensystem

description: Beschaffung und Installation eines direktdigitalen, mobilen WLAN-Röntgensystems

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Regenabwasserleitung Mittleres Moos, Interlaken

description: Gegenstand des Auftrages: Neubau Regenabwasserleitung Umfang des Auftrages: - Fundation mit verrohrten Mikro-Bohrpfählen 320 mm, L = 8.00 m (66 Stk.) - Regenabwasserleitung L = 110 m (Betonrohre DN 400 – DN 600 mm) in bewehrtem Betonriegel verlegt - Zwei Vereinigungsschächte DN 1500/600 mm aus Fertigteilen - Trennschacht in Ortbeton (L x B x H = 3.00 x 2.60 x 1.30 m) - Pumpendruckleitung Abwasser DN 50/44 - Grabarbeiten für Hausanschlussleitungen Trinkwasser und Elektrizität - Wiederherstellungs- und Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: 17.05.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 80
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 15
Organisation der Baustelle: 5
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
Preisangebot: 80
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 15
Organisation der Baustelle: 5
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


title: Umbau und Erweitrung der Wäscherei Baden. Sanierung der Elektroinstallation

description: Renovation der Elektroinstallation

eligibilityCriteria: Obligatorische Begehung: 02.10.2013 um 10.00 Treffpunkt: Eingang Wäscherei Baden


name: Association social Loft PA Alain Dreier BTB SA

title: Ecoquartier de la Jonction – bâtiment FVGLS – CFC 281 Chapes

description: Construction d'un immeuble d'habitation de six étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références:
Organisation:

street: 2, place de l'Église


title: WSL Birmensdorf, Neubau Pflanzenschutzlabor, BKP 237 Gebäudeautomation

description: Siehe Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Ausführungsdauer: 30
Allgem.Firmeneinschätzung: 20
Preis: 50
Ausführungsdauer: 30
Allgem.Firmeneinschätzung: 20


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projet Léman 2030, I-PJ-LEM-GLS

title: Sous-sol de la Place de la Gare de Lausanne

description: sous-sol de la Place de la Gare de Lausanne Prestations pluridisciplinaires dans les domaines suivants : architecture, génie civil, étude CVSE et sécurité, coordination des études, pour les phases partielles 31 (avant-projet), 32 (projet de l'ouvrage simplifié), 33 (procédure d'approbation des plans - PAP).

street: Avenue de la Gare 43

GIL 150, p.a CSD Ingenieurs SA

street: Chemin de Montelly 78


name: CSD Ingénieurs SA, à l'attention de François Hey,CP 384, 1701 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 460 74 74, Fax: 026 460 74 79, E-mail:

title: Reconstruction du passage supérieur Le Margy à Vuadens Travaux de gros oeuvre et de génie civil

description: Démolition de l'ouvrage en béton existant Terrassements Murs culées et éléments en béton armé Etanchéité de pont Raccordements de chaussée

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier d'appel d'offres.


title: H28c Korrektion Zernez - Ova dal Sagl, Los 1

description: Belagsabbruch 3'600 m2; Betonabbruch 250 m3; Abtrag/Aushub 4'600 m3; Fundation UG 0/45 3'400 m3; Bewehrung 25 to; Beton 250 m3; Entwässerungsleitungen 900 m


title: Universität Basel, Departement für Mathematik und Informatik, BKP 246 Kälteanlage

description: Bisher erfolgte die Kälteversorgung über eine Fernleitung von der Spiegelgasse 2. Neu wird eine eigene Kälteerzeugung im 2. UG mit 95 kW installiert. Die Rückkühlung der Kältemaschine befindet sich auf dem Dach. Einerseits werden die Luftkühler der Monoblocs mit Kälte versorgt. Andererseits beziehen auch der Serverraum 2. UG, verschiedene Cabling Points und weitere Informatikräume im Gebäude Kälteenergie. Die vorstehenden Räume werden mittels Umluftkühlern gekühlt. Diese ganzjährigen Kältebezüger werden auch mit Freecooling vom Rückkühler auf dem Dach versorgt, sobald dies genügend tiefe Aussentemperaturen zulassen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Ersatz Hauptwasserleitung Scheunerweg - Mittelweg Neuer Ringschluss Wasserleitung Mittelweg – Untereyfeldweg Neuer Ringschluss Gasleitung Mittelweg – Untereyfeldweg

description: Grabenaushub für die Verlegung einer Hauptwasserleitung, Grubenaushub für Start- und Zielgrube von Spülbohrung Gas- und Wasserleitungen, Belagsarbeiten. Die Arbeiten werden aufgrund von Zufahrts- und Verkehrsproblemen in vier Etappen ausgeführt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Anstelle der im Vergaberecht geforderten, jeder Offerte beizulegenden Nachweise, kann das Zertifikat der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern beigelegt werden, welches die Nachweise und die Selbstdeklaration ersetzt. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Die Unternehmungen haben sich selbständig über die engen örtlichen Platzverhältnisse zu orientieren und sämtliche diesbezüglichen Mehrleistungen in die Einheitspreise einzurechnen.


description: BKP 250 Sanitäranlagen

description: BKP 240 Heizungs- und Kälteanlagen

title: VWG Schwanengasse 14, Gesamterneuerung, BKP 240 Heizungs- und Kälteanlagen, BKP 250 Sanitäranlagen

description: Die Gesamterneuerung des Verwaltungsgebäudes Schwanengasse 14 umfasst die Sanierung der Aussenhülle (Fenster, Sonnenschutz, Neueindeckung Dach Westflügel) und die Renovation der Innenräume mit Bereinigungen der Raumstruktur und der Erneuerung der haus- und sicherheitstechnischen Anlagen. Geplant ist zudem ein neuer Zugang von Seite Bundesgasse und der Ersatz des eingeschossigen Anbaues im Innenhof. Im Südflügel wird ein neues Fluchttreppenhaus und eine neue Warenanlieferung erstellt. Nach erfolgter Gesamterneuerung beinhaltet das Gebäude 300 Arbeitsplätze.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70 %):
- Schlüsselperson: Angabe von 2 Referenzobjekten (20 %):
- Firmen: Referenzen: Angabe von 3 grösseren, vergleichbaren Umbauten (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 (Schlüsselperson), resp. 3 (Firma) analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70 %):
- Schlüsselperson: Angabe von 2 Referenzobjekten (20 %):
- Firmen: Referenzen: Angabe von 3 grösseren, vergleichbaren Umbauten (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 (Schlüsselperson), resp. 3 (Firma) analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Centrale solaire photovoltaïque du chantier naval de la CGN SA.

description: Selon le dossier d'appel d'offres.

Spontis SA

street: Route de Chantemerle 1

Alpiq InTec Romandie SA

street: Route des Flumeaux 45


title: Sanierung und Erweiterung Schulhaus Widacher, BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt allen verlangten Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.


title: Sanierung und Erweiterung Hallenbad Wallisellen Fliesenarbeiten mit darunterliegender Abdichtung


name: Stadt Illnau-Effretikon,à l'attention de Abteilung Hochbau, Märtplatz 29, 8307 Effretikon, Suisse, Téléphone: 052 354 24 72, E-mail:

title: Sportzentrum Eselriet Effretikon, Sanierung und Ausbau 3. Etappe

description: Im Zuge der Gesamtsanierung des Sportzentrums wird das Eisfeld 1 überdacht. Die Eisfeldüberdachung ist ein Gerüst aus Stahlbeton, welches durch Leichtbauelemente ausgefacht wird. Das Eisfeld wird mit Stahlfachwerkträgern überspannt, zwischen denen ein gefaltetes, transluzentes Membrandach eingespannt wird. Der Umgang für die Zuschauer wird durch eine Glasfassade geschlossen. Die Arbeiten finden während des laufenden Betriebs von Sportplatz, Freibad und zugehörigem Restaurant statt.

eligibilityCriteria: 20.02.2013 CHF 5.00 Per Mail: kostenlos, per Post: frankiertes B4-Retour-Couvert (Fr. 5.00)


name: Ingeni SA,rue du Pont-Neuf 12, 1227 Carouge, Suisse

title: LOGEMENTS ET PARKING ENTERRE, PROJET QUADRILATERE, COLLONGE-BELLERIVE

description: Construction de 17 logements, d'un parking enterré de 2 niveaux, intervention sur un abri de protection civile, construction en sous-œuvre de bâtiments existant et travaux spéciaux dans la nappe phréatique et en limite de parcelle.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde Jegenstorf "Kommission Sanierung Schulanlage Säget",à l'attention de Stephan Baeriswyl, Bernstrasse 13, 3303 Jegenstorf, Suisse, E-mail:

title: Sanierung Schulanlage Säget, Jegenstorf

description: Rückbau von asbesthaltigem Plattenbodenbelag Rückbau schadstoffbelastete Fugen Rückbau schadstoffbelastete Dämmung Sanitärrohre

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: HUG – bâtiment des Lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et un local technique en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe. Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants: — travaux de serrurerie, portes métalliques, portes CF, portes automatiques, portes vitrées, etc.

awardCriteriaDetails:
Prix ::
Organisation du candidat et qualité technique de l'offre ::
Références et expériences ::
Formation professionnelle ::


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Gundeldingerstrasse Mitte, Solothurnerstrasse bis Laufenstrasse, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Belagsaufbruch: 1800m2 Aushub, Abfuhr und Deponie: 2400m3 Liefern, Einbringen Fundationsschicht: 1900m3 Liefern, Einbringen Heissmischbeläge: 350to WL Graben gespriesst: 900m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30
Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30


name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière, à l'attention de Ne pas ouvrir - documents d'appel d'offre, N01 Kirchberg - Kriegstetten, BHU BSA,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: La route nationale N01 entre l’échangeur de Berne Wankdorf et la limite des cantons BE/SO au niveau de la jonction Kriegstetten doit être rénovée en 2 étapes selon la stratégie UPlaNS de l’OFROU et conformément à la philosophie UPlaNS. Pour le tronçon Berne Wankdorf Kirchberg, l’aménagement de la BAU en RBAU doit être réalisée simultanément. L’étape 1 comprend le tronçon Berne Wankdorf Kirchberg. Elle doit être réalisée en 2016 et 2019. L’étape 2 comprend le tronçon Kirchberg – Kriegstetten et doit être réalisée en 2019 et 2021. Les mesures concernent les domaines EES (installations électromécanique y compris les équipements pour la gestion de la RBAU) Les éléments de structure ( Construction métallique et travaux public pour l’EES) ainsi que la gestion de trafic (Concept de signalisation et plans de signalisation ) ne font pas partie de cet appel d’offre.

description: Die Nationalstrasse N01 zwischen der Verzweigung Bern Wankdorf und der Kantonsgrenze BE/SO beim Anschluss Kriegstetten wird gemäss UPlaNS-Strategie des ASTRA in zwei Etappen erneuert und gemäss UPlaNS-Philosophie umfassend instandgesetzt. Auf dem Abschnitt Bern Wankdorf – Kirchberg wird gleichzeitig eine Pannenstreifenumnutzung PUN realisiert. Die Etappe 1 umfasst den Abschnitt Bern Wankdorf – Kirchberg. Sie wird in den Jahren 2016 bis 2019 realisiert. Die Etappe 2 umfasst den Abschnitt Kirchberg – Kriegstetten . Sie wird in den Jahren 2019 bis 2021 realisiert. Die Massnahmen beinhalten die Gewerke BSA (inkl. Ausrüstung Pannenstreifenumnutzung PUN). Die baulichen Elemente (Tief-/Stahlbau für BSA) sowie die Verkehrsplanung (Signalisationskonzept und Signalisationspläne) sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 30 %:
Z2: Aufgabenanalyse, Vorgehensvorschlag 30%:
Im Z2 wird die Übereinstimmung der Projektzielsetzung, der Vorgehensvorschlag sowie der zeitliche Einsatz des Teams mit dem Auftraggeber beurteilt.:
Z2.1 Qualität und Vollständigkeit der Auftrags- und Projektanalyse (: 10
Z2.2 Vorgehensvorschlag (: 10
Z2.3 Terminplanung (: 5
Z2.4 Projektorganisation, Team des Anbieters (: 5
Die Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag darf jeweils max. 3 A4-Seiten umfassen.:
Z3: Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen 30%:
Bewertet wird die projektspezifische Berufserfahrung anhand von einem Referenzobjekten pro Schlüsselperson bezüglich der Ähnlichkeit zur ausgeschriebenen Aufgabe sowie der erreichten Kundenzufriedenheit. Ähnliche Projekte sind Referenzprojekte mit PUN oder vergleichbarer hoher Komplexität und einem Investitionsvolumen BSA von mindestens CHF 10 Mio.:
Zudem werden die allgemeine Berufserfahrung, die Aus- und Weiterbildung der Schlüsselpersonen und die Funktion in der Firma in die Beurteilung mit einbezogen. Als Schlüsselpersonen werden bezeichnet::
Z3.1 Projektleiter (: 12
Z3.2 Projektleiter Stv. (: 8
Z3.3 Cheffachbauleiter (: 6
Z3.4 Cheffachbauleiter Stv. (: 4
Z4: Risikoanalyse 10%:
Im Z4 wird die Beurteilung der Projektrisiken und die vorgeschlagenen Massnahmen beurteilt.:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 30 %:
Z2: Aufgabenanalyse, Vorgehensvorschlag 30%:
Im Z2 wird die Übereinstimmung der Projektzielsetzung, der Vorgehensvorschlag sowie der zeitliche Einsatz des Teams mit dem Auftraggeber beurteilt.:
Z2.1 Qualität und Vollständigkeit der Auftrags- und Projektanalyse (: 10
Z2.2 Vorgehensvorschlag (: 10
Z2.3 Terminplanung (: 5
Z2.4 Projektorganisation, Team des Anbieters (: 5
Die Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag darf jeweils max. 3 A4-Seiten umfassen.:
Z3: Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen 30%:
Bewertet wird die projektspezifische Berufserfahrung anhand von einem Referenzobjekten pro Schlüsselperson bezüglich der Ähnlichkeit zur ausgeschriebenen Aufgabe sowie der erreichten Kundenzufriedenheit. Ähnliche Projekte sind Referenzprojekte mit PUN oder vergleichbarer hoher Komplexität und einem Investitionsvolumen BSA von mindestens CHF 10 Mio.:
Zudem werden die allgemeine Berufserfahrung, die Aus- und Weiterbildung der Schlüsselpersonen und die Funktion in der Firma in die Beurteilung mit einbezogen. Als Schlüsselpersonen werden bezeichnet::
Z3.1 Projektleiter (: 12
Z3.2 Projektleiter Stv. (: 8
Z3.3 Cheffachbauleiter (: 6
Z3.4 Cheffachbauleiter Stv. (: 4
Z4: Risikoanalyse 10%:
Im Z4 wird die Beurteilung der Projektrisiken und die vorgeschlagenen Massnahmen beurteilt.:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich CSCS

title: Veille technologique et laboratoire d'évaluation à CSCS.

description: Les fournisseurs intéressés sont invités à fournir à CSCS de nouveaux produits et de nouvelles technologies reliées aux champs suivants: technologies de réseautage, technologies de stockage et calcul de haute performance (CHP). CSCS est également intéressé à des composants électroniques tels que des cartes PCI, des processeurs, des modules de mémoire et des pièces similaires requises pour l'exploitation de systèmes de CHP. CSCS vise une étroite collaboration avec un ou plusieurs fournisseurs.

street: Via Trevano 131


name: Caretta + Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Güzel Sözügen, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse

title: BKP 12 / 17 / 201 Sicherung / Aushub

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Administration municipale Zumikon,à l'attention de Ernst Enzler, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon, Suisse, Téléphone: 044 918 78 30, Fax: 044 918 78 00, E-mail:

title: Hallenbad Lüftungsanlagen

description: Die bestehenden Lüftungsanlagen sind aufgrund ihres Alters zu ersetzen und den heutigen Vorschriften entsprechend zu sanieren. Es sind energetische und hygienische Aspekte in der neuen Anlagenauslegung und –disposition zu berücksichtigen.


name: Erdgas Ostschweiz AG,à l'attention de Pirmin Küttel, Postfach 610, 8010 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 733 62 42, E-mail:

title: DRM-Station Hohfirst, Tiefbau- und Stahlbetonarbeiten

description: Stahlbetonarbeiten für das Gebäude der Druckreduzier-und Messtation Hohfirst. Tiefbauarbeiten für das Gebäude und alle Zuleitungen.

eligibilityCriteria: Sind aus den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Referenzen: 20
Angebotspreis: 80
Referenzen: 20


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG - 1198 TI - Menuiserie courante

description: Travaux : Menuiserie courante - CFC 273.3 Estimation : CHF 241'660.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: WSL Birmensdorf, Neubau Pflanzenschutzlabor, BKP 346 Gewerbl.Kälteanlagen

description: Siehe Submission


name: Mauerhofer & Zuber Entreprises Electriques SA,Rue du Simplon 30, 1020 Renens, Suisse

name: Transports publics de la région lausannoise sa

title: Travaux de remplacement des câbles de traction de la ligne du m1

description: Remplacement des câbles de traction du m1 - augmentation des sections à 240 mm2.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Renergia Zentralschweiz AG, www.renergia.ch

title: Renergia Los 6.11 Heizungs-, Lüftungs- und Kälteinstallationen

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Es gelten die gesetzlichen Teilnahmebedingungen. Anbieter werden vom Verfahren ausgeschlossen, insbesondere falls sie: • kein vollständiges Dossier auf Grundlage der Unterlagen zum Antrag auf Teilnahme eingereicht haben, • das Dossier nicht fristgerecht oder nicht rechtsgültig unterzeichnet eingereicht haben, • nicht alle Eignungskriterien erfüllen, • unwahre oder unvollständige Angaben machen, • nicht alle sozialen, steuerlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten.


name: Implenia Construction SA,Rte des Arsenaux 21, 1705 Fribourg, Suisse

name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

title: RC 1400 - Amélioration de la liaison Romont Vaulruz, lot 10, travaux en entreprise totale

description: L'appel d'offres concerne les travaux de réaménagement de la RC 1400 Romont - Vaulruz, lot 10 en entreprise totale (conception / construction) comprenant : - Les études d'exécution et la surveillance des travaux - Les travaux de génie civil routiers, ouvrages d'art, assainissement et réhabilitation de cours d'eau. - La mise en service, achévement

eligibilityCriteria: Selon ouvrage de classe III


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen und Print

description: Lotto italiano; per la regione Sud esclusa la sede di Arth-Goldau

description: Lotto francese; per l’intera regione Ovest esclusa la stazione periferica di Briga

description: lot allemand; pour l’intégralité des régions Est et Centre ainsi que la région Sud pour le site Arth-Goldau et la région Ouest pour la station extérieure Brigue (site St-Maurice)

title: Flächenverstärkung (BIH) Elektromonteure

description: Die SBB Infrastruktur benötigt für die Instandhaltung und Bauinstallationen von Elektro- und Telekomanlagen externe Unterstützung (Personalverleih).

eligibilityCriteria: Spese: nessuna

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung und Ausbildung der angebotenen Mitarbeiter(-innen): 55
Flexibilität im Einsatz und Kapazitäten (Ersatz von ausgefallenen Mitarbeitern und die mögliche Spitzenabdeckung): 30
Betreuung der Mitarbeiter(-innen) des Unternehmers: 15
Erfahrung und Ausbildung der angebotenen Mitarbeiter(-innen): 55
Flexibilität im Einsatz und Kapazitäten (Ersatz von ausgefallenen Mitarbeitern und die mögliche Spitzenabdeckung): 30
Betreuung der Mitarbeiter(-innen) des Unternehmers: 15


name: Einwohnergemeinde Magden vertreten durch den Gemeinderat

description: Neubau Sporthalle mit kulturellen Räumen im Zentrum von Magden. Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen im wesentlichen folgende Leistungen: - Hallentragwerk für Sporthalle inkl. Dachkonstruktion - Aussenwände in Elementbauweise inkl. Holzverkleidung - Innenwände - Innere Wandverkleidungen (Akustik) - Innengeländer in Holz

eligibilityCriteria: Gemäss den Eignungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis - Netto: 50
PQM: 10
Referenzen: 10
Vorschlag für die Fertigung-, Baustellen- und Montageorganisation: 10
Termine, Leistungsfähigkeit, Firmengrösse: 10
Regieansätze: 5
Lehrlingsausbildung: 5
Preis - Netto: 50
PQM: 10
Referenzen: 10
Vorschlag für die Fertigung-, Baustellen- und Montageorganisation: 10
Termine, Leistungsfähigkeit, Firmengrösse: 10
Regieansätze: 5
Lehrlingsausbildung: 5


title: Meilen, 17 Seestrasse, km 35.120 - 35.750

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Leistungen: Abbruch Belag: 9'300 m3 Abbruch Pflästerung: 5'500 m3 Aushub (fest): 870 m3 Strassenabläufe: 35 Stk Leitungsbau öff. Beleuchtung: 650 m Kieslieferung: 1'800 m3 Abschlüsse: 1'600 m Belagseinbau: 3'200 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N02, EP ACH BE, projet de maintenance Acheregg-Beckenried/remise en état générale de la N02, entre la galerie antibruit de Stansstad et Stans sud, construction de dispositifs antibruit à Stans, construction et agrandissement de SETEC.

street: Brühlstrasse 3

Marti Bauunternehmung AG Luzern

street: Eichwaldstraße 5


name: Gemeindeverband Altersheim Beatenberg/Habkern,à l'attention de Andres Sieber, Stockbrunnen 91, 3803 Beatenberg, Suisse, Téléphone: 033 841 88 00, Fax: 033 841 88 01, E-mail:

title: Fenster in Holz / Metall

description: Umbau und Erweiterung Alters - und Pflegeheim Beatenberg / Habkern


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

title: BKP 224.1 Flachdach- inkl. Spenglerarbeiten

description: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Aargau haben im März 2012 der Änderung des aargauischen Schulmodells zugstimmt, das unter anderem von 5 Jahren auf 6 Jahr Primar- und von 4 Jahren auf 3 Jahre Oberstufe wechselt. Gleichzeitig sind das zweijährige Kindergartenobligatorium und verschiedene Unterstützungsleistungen Gegenstand der Reform. Auf der Grundlage dieser Systemänderung und den demographischen Prognosen für das Quartier ergibt sich auch für die Schulanlage Telli ein erheblicher Erweiterungsbedarf für die Bereiche Kindergarten und Primarschule. Das am 3. August 1994 eröffnete Tellischulhaus wurde von der Metron Architektur AG projektiert und zwischen 1993 und 1994 ausgeführt. Im Projekt wie auch in der Ausführung wurde eine mögliche spätere Aufstockung immer berücksichtigt und volumetrisch wie strukturell auch ausgewiesen. So wurde das grosszügige Treppenhaus samt Lift mitunter auch aus diesem Grund bis in das Dachgeschoss geführt. Die Gestaltung (Farb- und Materialwahl, Grundrissdisposition, Fassadengestaltung, etc.) der Aufstockung soll sich dem bestehenden Schulhaus anlehnen.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Biozentrum der Universität Basel, BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten Bauplatzinstallation erstellen bzw. unterhalten Liefern und erstellen von kompletten Containeranlagen Diverse Spitz- und Bohrarbeiten Mauerarbeiten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Psychiatrie Baselland,à l'attention de Domenico Mozzillo, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, Suisse, Téléphone: +41 61 553 53 53, E-mail:

title: Kom2012 Phasen 6-8

description: Abschluss des Projektes „KOM2012 - Phasen 6-8“. WLAN-Infrastruktur mit Ergänzung GSM-Telefonie in einzelnen Gebäudeabschnitten; Alarmierung / Lokalisierung von Personen und Gegenständen; WLAN Handset (kabelose IP-Telefonie); Gesamtprojektleitung

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.