title: Solarkraftwerk Erweiterungsbau Serviceanlage Herdern

description: Centrale photovoltaïque complète: livraison, montage et installation d’une centrale photovoltaïque clés en main, y compris raccordement au réseau, sur la toiture à redans du nouveau bâtiment d’extension du centre d’entretien de Herdern. Surface de toiture: au total 4400 m2 de toiture à redans disponible pour la centrale photovoltaïque; tenir compte de l’auto-ombrage. Eu égards à l’auto-ombrage et au fractionnement de la toiture, il est possible de tabler sur une surface de modules de l’ordre de 3400 m2. Puissance: puissance de la centrale photovoltaïque estimée à 507 kWp minimum. Environ 48 onduleurs seront répartis sur la toiture (env. 24 emplacements différents). Les sorties respectives de 8 à 10 emplacements d’onduleurs seront regroupées dans 3 sous-répartiteurs photovoltaïques sur le toit. L’armoire collectrice CA de la centrale photovoltaïque avec système de monitoring Solarlog au niveau inférieur/à proximité du tableau principal regroupera les 3 lignes d’alimentation du toit. Structure de montage des modules: montage sur profilés supports de modules/toiture en plaques de tôle trapézoïdales/montage d’un profilé support propre sur la toiture à redans. Installation électrique: guidage des câbles CA sur le toit dans des caniveaux à câbles et à travers des tubes dans le substrat, y compris 3 sous-répartiteurs photovoltaïques complets; la pose des câbles CA dans le bâtiment et le raccordement au réseau seront réalisés par l’électricien du site sur ordre de l’entreprise photovoltaïque, laquelle fournira une armoire collectrice CA avec tableau électrique pour le regroupement des 3 câbles CA et des composants pour l’injection dans le réseau. Guidage des câbles CC, généralement sous les modules. Service et entretien pendant 2 ans. L'horaire est très dépendante de la salle de service de programme de construction. Par conséquent week-end de travail et le travail de nuit ou les besoins en ressources supplémentaires devraient être fournies.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit (Materiallieferungs- und Arbeitskosten):
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen::
1. Garantierter Jahresstromertrag AC-Netzeinspeisung (Gewicht 30 %; Mindestwert 3):
Nachweis::
Nachweis garantierter Jahresstromertrag AC-Netzeinspeisung, mindestens 490'000 kWh pro Jahr:
2. Eigenschaft und Unterhaltsfreundlichkeit von (Gewicht 30 %; Mindestwert 3):
- Solarmodule:
- Unterkonstruktion:
- Wechselrichter:
Nachweise::
- Minimale Garantiebedingungen::
Produktegarantie Module: 10 Jahre (Garantiebedingungen Solarmodule):
Leistungsgarantie Module: Über 25 Jahre minimal 80% der Nominalleistung:
Leistungstoleranz Module: -0% / +5%:
Wechselrichter: 2 Jahre (Garantiebedingungen Wechselrichter):
Unterkonstruktion: 10 Jahre (Datenblatt und Garantiebeschreibung Unterkonstruktion):
- Nachweis Renommee und Erfahrung des Modulherstellers von min. 10 Jahren (Datenblatt Solarmodule):
- Prüfzertifikat Module nach IEC 61215:
- Nachweis Erfahrung Wechselrichterhersteller mit Hotline und Serviceorganisation in der Schweiz (Datenblatt Wechselrichter):
- Wechselrichter min. Schutzart IP54:
3. Fachkompetenz der Schlüsselpersonen (Gewicht 20 %; Mindestwert 3):
Nachweise::
- Ausbildung und 2 vergleichbare Referenzen der letzten 4 Jahre des Schlüsselpersonals (Gesamtprojektleiter, Chefmonteur).:
- Nachweis Jahre Erfahrung des Gesamtprojektleiters in der Planung und Realisierung von Solarkraftwerken:
- Zertifikat Sicherheitschef-Privat oder Kursanmeldung für Ausbildung Sicherheitschef-Privat.:
4. Zweckmässige Konzepte, Dokumentation (Gewicht 20 %; Mindestwert 3):
Zweckmässiger Bauablauf, Baulogistik und Entsorgungskonzept, Elektrokonzept, Dokumentation des Angebots.:
Nachweise::
- Konzept Elektroinstallationen, Kabelführung, Netzeinspeisung (Beschreibung):
- Anlagenlayout Anordnung der Module, inkl. Vermassung und Seitenschnitt:
- Layout und Spezifikation Schaltschränke und Verteilungen (UV-Solar auf Dach, AC-Sammelschrank im UG):
- Seitenschnitte und Layoute Wechselrichterstandorte:
- Beschrieb des Bauablaufes gestützt auf das Bauprogramm:
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches insgesamt die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Materiallieferungs- und Arbeitskosten).:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit (Materiallieferungs- und Arbeitskosten):
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen::
1. Garantierter Jahresstromertrag AC-Netzeinspeisung (Gewicht 30 %; Mindestwert 3):
Nachweis::
Nachweis garantierter Jahresstromertrag AC-Netzeinspeisung, mindestens 490'000 kWh pro Jahr:
2. Eigenschaft und Unterhaltsfreundlichkeit von (Gewicht 30 %; Mindestwert 3):
- Solarmodule:
- Unterkonstruktion:
- Wechselrichter:
Nachweise::
- Minimale Garantiebedingungen::
Produktegarantie Module: 10 Jahre (Garantiebedingungen Solarmodule):
Leistungsgarantie Module: Über 25 Jahre minimal 80% der Nominalleistung:
Leistungstoleranz Module: -0% / +5%:
Wechselrichter: 2 Jahre (Garantiebedingungen Wechselrichter):
Unterkonstruktion: 10 Jahre (Datenblatt und Garantiebeschreibung Unterkonstruktion):
- Nachweis Renommee und Erfahrung des Modulherstellers von min. 10 Jahren (Datenblatt Solarmodule):
- Prüfzertifikat Module nach IEC 61215:
- Nachweis Erfahrung Wechselrichterhersteller mit Hotline und Serviceorganisation in der Schweiz (Datenblatt Wechselrichter):
- Wechselrichter min. Schutzart IP54:
3. Fachkompetenz der Schlüsselpersonen (Gewicht 20 %; Mindestwert 3):
Nachweise::
- Ausbildung und 2 vergleichbare Referenzen der letzten 4 Jahre des Schlüsselpersonals (Gesamtprojektleiter, Chefmonteur).:
- Nachweis Jahre Erfahrung des Gesamtprojektleiters in der Planung und Realisierung von Solarkraftwerken:
- Zertifikat Sicherheitschef-Privat oder Kursanmeldung für Ausbildung Sicherheitschef-Privat.:
4. Zweckmässige Konzepte, Dokumentation (Gewicht 20 %; Mindestwert 3):
Zweckmässiger Bauablauf, Baulogistik und Entsorgungskonzept, Elektrokonzept, Dokumentation des Angebots.:
Nachweise::
- Konzept Elektroinstallationen, Kabelführung, Netzeinspeisung (Beschreibung):
- Anlagenlayout Anordnung der Module, inkl. Vermassung und Seitenschnitt:
- Layout und Spezifikation Schaltschränke und Verteilungen (UV-Solar auf Dach, AC-Sammelschrank im UG):
- Seitenschnitte und Layoute Wechselrichterstandorte:
- Beschrieb des Bauablaufes gestützt auf das Bauprogramm:
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches insgesamt die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Materiallieferungs- und Arbeitskosten).:


scheme: CPV

title: Sonnenbergstrasse - Sanierung

documentType: tenderNotice

description: Die Sonnenbergstrasse ist eine wichtige Verkehrsverbindung aus Richtung Zürich/Nänikon nach Niederuster. Bezüglich der Sicherheit für Fussgänger und Radfahrer ist eine Verbesserung der heutigen Situation anzustreben. Das Projekt umfasst eine komplette Sanierung des Strassenoberbaus, den Neubau eines Betonkreisels im Bereich Pfannenstiel-/Sonnenbergstrasse, die Erneuerung der bestehenden Kanalisation und diverse Werkleitungserneuerungen und Hausanschlüsse.

eligibilityCriteria: siehe Besondere Bestimmungen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Stadt Uster, Abteilung Bau

countryName: CH

initiationType: tender


documentType: awardNotice

title: Submission (selektives Verfahren) Programm 2010 - Schallschutz Flughafen Zürich, Realisierung 2013.2

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: H13 Aclatobelbrücke, Baumeister- und Belagsarbeiten

description: HDW-Abtrag 750 m2; Belagsabbruch 200 to; Walzasphalt 240 t; Beton 50 m3; Bewehrung 7 t; PBD-Abdichtung 530 m2; Reprofilierungen 750 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: MGI Partenaires Ingénieurs Conseils SA,Rte des Pléïades 85, 1618 Châtel-St-Denis, Suisse

name: Transports publics fribourgeois, à l'attention de Marchés publics,Rue Louis-d'Affry 2, 1701 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026/351 02 00, Fax: 026/351 02 90, E-mail:

title: Nouvelle Gare à Châtel-St-Denis - Conception d'ouvrages et suivi des travaux

description: Prestations d'étude et de suivi des travaux relatifs à la plate-forme des nouvelles voies, aux ouvrages et aux nouveaux quais. Les prestations liées à la technique ferroviaire, aux installations de sécurité et à la caténaire ne font pas partie du présent mandat.

eligibilityCriteria: Le prestataire doit avoir son siège social et fiscal en suisse ou dans un pays étranger qui offre la réciprocité aux prestataires suisses en matière d’accès à leurs marchés publics. Le prestataire doit avoir une représentation en Suisse pour des motifs d'ordre technique (connaissance du marché, suivi, garantie et durée des travaux). Le prestataire doit apporter la preuve qu’il a déjà effectué ce genre de travaux. Le fournisseur doit avoir la capacité d'absorber le marché et de respecter les livrables aux conditions et selon les échéances fixées dans les documents d'appel d'offres. Le soumissionnaire s'engagera sur l'honneur du respect des exigences de la législation sur les marchés publics (paiement des charges sociales et fiscales, respect de la convention collective de travail ou signature d'un Contrat type de travail approuvé par l'administration cantonale, assurance accident et maladie, assurance RC, etc.)

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Handbuch betiebliche Grundbildung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Ferrovie Federali Svizzere FFS, Immobili Development Regione centro, à l'attention de Eduard Zuro,Viale Stazione, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 051 227 67 87, Fax: 051 227 62 64, E-mail:

title: Bellinzona, Stazione FFS, Ristrutturazione „Edificio viaggiatori“ Serramenti

description: La ristrutturazione della Stazione passeggeri FFS di Bellinzona consiste in due progetti distinti, denominati “Edificio viaggiatori” e “Edificio di servizio”. Nell’ “Edificio viaggiatori” vi saranno prevalentemente dei contenuti amministrativi (uffici FFS). Al pianterreno troveranno posto gli spazi della polizia ferroviaria ed alcuni locali ad uso commerciale (chiosco e ristorazione). L’Edificio viaggiatori rappresenta la parte storica del complesso ferroviario, trattandosi della prima costruzione realizzata nel 1873 al momento dell’apertura della linea del Gottardo. Lo “Stabile di Servizio” integra invece una vecchia preesistenza con un nuovo progetto architettonico. In questo edificio vi saranno dei contenuti di tipo pubblico come l’atrio d’accesso ai binari, la biglietteria e diversi locali ad uso commerciale (negozi). Gli interventi descritti sopra permetteranno alla Stazione di Bellinzona di essere pronta al momento dell’apertura della galleria di base di Alptransit e della relativa nuova linea, con una nuova struttura confacente alle mutate esigenze del trasporto passeggeri su rotaia. Il presente appalto si riferisce ai lavori di ristrutturazione dell’ “Edificio viaggiatori”. I lavori consistono nella ristrutturazione completa dell’edificio che comprenderà il rinnovo di tutti gli spazi, il rifacimento totale degli impianti tecnici e di sicurezza. Verrà inserito un nuovo ascensore (ora mancante) ed il sottotetto sarà reso abitabile ricavando delle sale di riunione Serramenti in metallo Quantitativi principali: Serramenti in metallo m2 510 (pz 99) Serramenti da risanare in metallo m2 33 (pz 6)

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Labo Golette

description: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

Aebi & Vincent Architectes SIA SA

street: Avenue de Frontenex 32

Haelg

street: Ch. de la Gravière 6


name: Einwohnergemeinde Mellingen Grosse Kirchgasse 23

title: BKP 250.0_Sanitäranlagen, Erweiterung Schulanlage Bahnhofstrasse Mellingen

description: Neubau Schulhauserweiterung Gemeinde Mellingen mit Doppelturnhalle, Klassenzimmern und Musikraum. Anzahl Geschosse: 4.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12.


title: Assurance de capitaux pour les donneurs vivants d'organes, de tissus et de cellules

description: Souscrire l'assurance de capitaux pour les donneurs vivants d'organes, de tissus et de cellules. Les objectifs sont d'obtenir des couvertures en adéquation avec les cahier des charges, une gestion des sinistres optimale et un coût avantageux

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


currency: CHF

name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

title: RC 177 - Aclens/Vufflens-la-Ville - Jonction AR Cossonay - Route de liaison - Travaux routiers et PS

description: Quantités principales : Enlèvement des couches bitumineuses (yc pour la piste de chantier du MO) : 15'000 m2 Décapage terre végétale et sous couche : 35'000 m3 Mise en place terre végétale : 5'000 m3 Géotextile tissé filtrant : 3'000 m2 Déblais (yc enlèvement de la piste de chantier du MO) :100'000 m3 Remblais : 40'000 m3 Stabilisation : 4'000 m3 Grave de fondation : 25'000 m3 Revêtement bitumineux : 20'000 to Etayage fouille :6'000 m2 PE diam 120/132 mm : 9'000 m Collecteur PE diam. 200 à 700 mm : 2'000 m Drain PE diam. 200 à 400 mm : 5'000 m Chemise drainante 35/50 mm : 6'000 m3 Béton d'enrobage des canalisations : 3'000 m3 Chambre de visite diam 60 et 80 : 150 pces Coffrage (PS Route du Moulinet + séparateur) : 650 m2 Armature (PS Route du Moulinet + séparateur) : 120 to Béton (PS Route du Moulinet + séparateur) : 950 m3 Etanchéité (PS Route du Moulinet) : 200 m2

street: Place de la Riponne 10

JPF Construction SA

street: Avenue des Boveresses 50 — case postale 103


title: Centrale solaire NES.1047 Ballens – Duperrex.

description: Installation clé en main d'une centrale photovoltaïque sur les toitures d'un bâtiment.

Service achats

street: Rue de Lausanne 53

Tritec Schweiz AG

street: Heckenweg 29


description: Haushaltküchen Alterwohnungen

description: Trockenbau Wände und Decken

description: Innentüren aus Holz

description: Wandschränke und allgemeine Schreinerarbeiten

description: Kunstharz Boden- und Wandbeläge

description: Gärtnerarbeiten, Pflästerungen, Belagsarbeiten, Entwässerungen, Ortbetonbau, Markierungen.

title: Neubau Alterszentrum Saanen

description: 258 - Haushaltküchen Alterswohnungen 271.0 - Innere Verputzarbeiten, Weissputze und Feinabrieb 271.1 - Trockenbau Wände und Decken, Akkustikdecken 273 - Innentüren, Wandschränke, allgem. Schreinerarbeiten 281.1 - Epoxidharz-Fliessmörtelbeläge, Polyurethan-Flissbeläge 420 - Garten- und Landschaftsbau, Pflästerungen, Belagsarbeiten, Kanalisationen und Entwässerungen, Ortbetonbau, Markierungen.


name: Project Partners Ltd Consulting Engineers

name: Service des routes division infrastructure routière

title: RC 290 - Ependes - Mathod - Suscévaz - Réhabilitation routière et reconstruction de 3 ouvrages d'art - Prestations de service d'ingénierie en matière de travaux de génie civil

description: Prestations d'étude du projet, d'appel d'offres et de réalisation pour la mise en conformité au trafic 40 t des ouvrages d'art et la réhabilitation routière.

street: Via Al Molino 55


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 281.6 CARRELAGE - FAÏENCE

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 281.6 CARRELAGE - FAÏENCE Travaux de fourniture et pose de carrelages et faïences.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Sanierung Juraweg / Fabrikstrasse

description: Gestützt auf das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (ÖBG) vom 11. Juni 2002 und die zugehörige Verordnung (ÖBV) eröffnet die Gemeinde Lyss die Konkurrenz für folgenden Auftrag: Baumeisterarbeiten: - Regiearbeiten - Baustelleneinrichtung - Abbrüche und Demontage - Bauarbeiten für Werkleitungen - Fundationsschichten für Verkehrsanlagen - Pflästerungen und Abschlüsse - Belagsarbeiten - Kanalisationen und Entwässerungen Umfang: Aushub: 1'800m3 Hüllsand: 165m3 Betonkies: 500m3 Randabschlüsse: 400m Beläge: 800t Rohrleitung PP DN 160 bis 315: 380m Kontrollschächte: 7 Stück Tiefbauarbeiten EW – Rohrblock: 290m Tiefbauarbeiten Wasserleitung: 400m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Bauprogramm: 10
Schlüsselpersonen: 10
Ökologie: 20
Preis: 60
Bauprogramm: 10
Schlüsselpersonen: 10
Ökologie: 20


name: Schule Adliswil, Diensteinheit Liegenschaften

description: Schulhaus

description: Hartplatz

title: Ausschreibung Gärtnerarbeiten

description: LOS 1 Schulhaus-Neubau: - ewta 600 m2 erstellen von Rasen / Wiesenflächen - etwa 450 m2 erstellen von Pflanzflächen mit Bepflanzung mit Bäumen, Strächerung und Flächenpflanzungen - etwa 300 m3 Erdarbeiten - etwa 390 m2 erstellen von 2- schichtigen Asphaltbelägen - etwa 100 m2 erstellen von Bollensteinbelägen - etwa 90 m2 erstellen von Chaussierungen - etwa 130 m2 erstellen von Fallschutzbelag aus Hackholz - etwa 300 m3 Fundationsschichten liefern und einbauen - etwa 300 lm erstellen von Randabschlüssen - liefern und einlegen von Werkleitungen für Umgebungswasser, - elektroleitungen sowie Entwässerungseinrichtungen mit Rinnen, Schächten und Leitungsanschlüssen - liefern und erstellen von Fundamenten für Spielgeräte und Ausstattungen LOS 2 Hartplatz: - etwa 200 m3 Erdarbeiten - etwa 430 m2 erstellen von Rasen- / Wiesenflächen - etwa 500m2 erstellen von 2- schichtigen Asphaltbelägen - etwa 300 m3 Fundationsschichten liefern und einbauen - etwa 80 lm erstellen von Randabschlüssen - liefern und einlegen von Entwässerungseinrichtungen mit Rinnen, Schächten und Leitungsanschlüssen - liefern und erstellen von Fundamenten für Ausstattungen


name: Caruso St John Architects AG / HRS Real Estate AG

title: Gesamtleistungs-Studienauftrag Neubau Stiftung Behindertenwerk St. Jakob Zürich Escher Wyss


title: Ausbaggerung Schifffahrtsrinne Cham

description: Ausbaggern (Saugbagger) der Schiffszufahrt zur öffentlichen Schiffsanlegestelle Cham. Das Aushubmaterial muss ca. 500 m entfernt im See deponiert werden.


name: GNS Gesundheitsnetz See Postfach 88, 3280 Murten

title: BKP 246 Kälteanlagen

description: Kälteanlagen für den Spital Um- und Neubau HFR Meyriez Murten (ohne Gastro-Teil)

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Service de la voirie, à l'attention de M. Joseph Mucaria,Rue du Marais 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 967 64 35, E-mail:

title: Camion-benne pour ordures ménagères 2013

description: Châssis-cabine et benne pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères. Pour le surplus, il est fait référence aux documents d'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Pour le surplus, se référer aux documents d'appel d'offres.

mainProcurementCategory: goods


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Aarburg IO; K310 Sanierung Bahnhofstrasse/Damm

description: Heft 1, Abteilung Tiefbau Kanton Aargau Belagsabbruch 700m3 Bushaltestelle Beton110m2 KMF 850t Tragschichten 1200t Binderschichten 600t Deckschichten 600t Randabschlüsse 1000m Medienrohranlage 800m Elektroschächte 2St Einlaufschächte 28 St Heft 2, Gemeinde Aarburg Belagsabbruch 300m3 Tragschichten 160t Binderschichten 120t Deckschichten 20t Medienrohranlage 560m Kanalisationsleitungen 900m Kanalisationsschächte 14 St Heft 3,TBA Energie AG Belagsabbruch 380m3 Tragschichten 225t Binderschichten 210t Deckschichten 120t Medienrohranlage 2500m Elektroschächte 2 St Heft 4, Swisscom Belagsabbruch 135m3 Tragschichten 73t Binderschichten 70t Deckschichten 37t Medienrohranlage 920m Elektroschächte 2 St

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5


title: Umbau des ehemaligen Augustinerklosters in Freiburg für das Kantonsgericht, Los 5

description: Transformation de l'ancien bâtiment et création de nouveaux locaux pour le Tribunal Cantonal. CFC 909.0 Mobilier divers

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Neubau Forschungs- und Entwicklungsgebäude Balgrist Campus; BKP 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen

description: Einbau diverser Brandschutzdämmungen und Abdichtungen

eligibilityCriteria: Siehe allgemeine Submissionsbedingungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Qualität: 50
Preis: 50
Im Detail aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:
Qualität: 50
Preis: 50
Im Detail aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Sanierung Flurstrassen Ausserberg

description: Sanierung Flurstrassen Gemeinde Ausserberg 21 Flurstrassen sollen im Rahmen von 6 Jahren wieder instand gestellt werden. Totallänge der zu sanierenden Flurstrassen: 17.1 km Kieswege: Wiederherstellung des ursprünglichen Fahrbahnprofiles Belagswege: Punktwelles Auspacken u. Nachkoffern, lokales Aufschiften, Ersatz Verschleissschicht, OB Spurwege: Erstellen Spurwege mit Rasengittersteinen

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet und ausgefüllt werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Betrag des Angebots: 60
Referenzen: 30
Arbeitsprogramm: 10
Betrag des Angebots: 60
Referenzen: 30
Arbeitsprogramm: 10


name: Stadt St.Gallen Hochbauamt, Neugasse 1, 9004 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 71 224 55 82, Fax: +41 71 224 50 45, E-mail:

title: Neubau Werkhof Gartenbauamt, St.Gallen / BKP 230 Elektroanlagen (Stark- und Schwachstrom)


description: 224.1 Allg. Abdichtungen - Gussasphalt

description: BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

title: Stadtspital Triemli

description: BAV 40064 Neubau Bettenhaus / BAV 40112 Erneuerung Energie- und Medienversorgung Gesamtareal


name: ACARCHITECTES_alexandre clerc architectes Sàrl, à l'attention de Fabrice Macheret,Route de la Fonderie 8c - Case postale 142, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 422 34 83, Fax: 026 422 34 93, E-mail:

description: CFC 271 Plâtrerie

description: CFC 273.0 Portes intérieures

description: CFC 273.3 Menuiserie courante

description: CFC 281.2 Revêtements de sol en matières synthétiques

description: CFC 281.5 Revêtements de sol en pierre artificielle

description: CFC 281.6 Carrelages_CFC 282.4 Faïences

description: CFC 282.1 Papiers peints_CFC285.1 Peinture intérieure

description: CFC 283.2 Faux-plafonds plâtre

description: Transformation et agrandissement de l'EMS du Gibloux à Farvagny Il s'agit d'un agrandissement et d'une transformation en étapes. Le bâtiment existant reste en fonction pendant les travaux. Le début des travaux est prévu pour avril 2014.


name: Kraftwerke Vorderrhein AG c/o Axpo Power AG, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse

title: Kraftwerk Sedrun, Erneuerung Leittechnik Fassung Sedrun und Peripherie

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die leittechnische Ausrüstung und Instrumentierung des Wasserhaushaltes des Kraftwerkes Sedrun mit Zubehör, Ersatzteilen und Schulung. Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet Optionen gemäss technischer Spezifikation. Die Optionen müssen zwingend angeboten werden.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen.


title: Strassenbauarbeiten an der K 261 in Muri IO, Neubau Kreisel in Beton, Ersatz von Werkleitungen, Ersatz Betondecke Durchlass Bünz B-333

description: Ingenieurleistungen als Gesamtleiter mit den zugewiesenen Ingenieurleistungen in den Fachbereichen: - Strassenbau - Kunstbauten - Vermessung Gesamt- und Fachkoordination in allen Phasen und über alle Fach- und Anlagenschnittstellen inkl. Werkleitungen in den Projektphasen: 41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag; 51 Ausführungsprojekt, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme. Die Leistungen sind grundsätzlich in der SIA 103 (2003) - Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben und gemäss Leistungsbeschrieb in den Angebotsunterlagen für Planerleistungen zu offerieren.

eligibilityCriteria: Aufträge werden nur an Anbietende vergeben, die gewährleisten: - dass sie die am Ort der Leistung massgebenden Bestimmungen über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen sowie die geltenden Mindestlohnanforderungen einhalten - dass sie Frau und Mann, insbesondere hinsichtlich Lohn gleich behandeln - dass sie die schweizerischen und aargauischen oder mit diesen gleichwertigen Umweltvorschriften einhalten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kompetenz: 35
- 2 Projektreferenzen (30%):
- Erfahrungen des Bauherrn (30%):
- 2 Referenzen Schlüsselperson (40%):
Preis: 30
Auftragsanalyse: 30
- Projektanalyse (40%):
- Vorgehenskonzept (40%):
- Risikobeurteilung (20%):
Lehrlingsausbildung: 5
Kompetenz: 35
- 2 Projektreferenzen (30%):
- Erfahrungen des Bauherrn (30%):
- 2 Referenzen Schlüsselperson (40%):
Preis: 30
Auftragsanalyse: 30
- Projektanalyse (40%):
- Vorgehenskonzept (40%):
- Risikobeurteilung (20%):
Lehrlingsausbildung: 5


name: GGG Basel, Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel

title: GGG Stadtbibliothek, BKP 261 Personenaufzüge

description: Einbau von drei neuen Liftanlagen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Net Powersafe,Route des Avouillons 12, 1196 Gland, Suisse

name: Office des bâtiments - Direction de l' Ingénierie et Énergie,Selon dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: CURABILIS

description: Fourniture et prestations de services pour l'installation d'un groupe de secours de 450kVA

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Baulicher UH Bezirk 4 Regielos 3

description: Reparaturen und Instandsetzungen an einzelnen Kunstbauten, Stützmauern, Entwässerungen und Durchlässen; Regiesumme ca. Fr. 90'000


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt,à l'attention de Andreas Jauch, Rathausgasse 1, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 836 06 21, Fax: 062 836 05 59, E-mail:

title: Erweiterung und Sanierung Stadtmuseum Aarau (offenes Verfahren)

description: Für die Erweiterung und Sanierung des Stadtmuseums Aarau sollen mit dieser Ausschreibung Unternehmungen gesucht werden, die sich für die Ausführung der submittierten Produktion / Lieferung qualifizieren.

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen sind vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet einzureichen. Abänderungen am Ausschreibungstext sind nicht zulässig und führen zum Ausschluss des Bewerbers. Ausländische Anbieter müssen nach Möglichkeit ein Zustelldomiziel in der Schweiz wählen.


title: H3a La Veduta - Passhöhe, Belagsarbeiten

description: Fräsen 26 bis 50 mm 17'000 m2; Belag AC T 22 N 3'400 t; Schachtabdeckungen liefern 21 St.


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Die Gemeinde Schwyz beabsichtigt, bis ca. Frühjahr 2016, auf dem gemeindeeigenen Areal nordöstlich des heutigen Alters- und Pflegeheimareals ein neues Alterszentrum zu erstellen. Der Minergie-Neubau mit 126 Wohneinheiten und 139 Betten für Betagte umfasst neben Alters- und Pflegeheimplätzen auch eine Wohngruppe mit 18 Zimmern für Demente. Im Erdgeschoss werden zusätzlich Gewerbeflächen erstellt, welche für Anbieter von Dienstleistungen für die Zentrums-bewohner und Bevölkerung gedacht sind.

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


name: Einwohnergemeinde Muri bei Bern Bauverwaltung,à l'attention de Heinz Kehrwand, Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, Suisse, Téléphone: 031 950 54 70, Fax: 031 950 54 74, E-mail:

title: Werkhofgebäude, Gesamtsanierung; Sanitäranlagen

description: Sanierung Werkhof mit Wohnungen. Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen: - Lieferung und Montage Allgemeine Sanitärapparate: Duschen- und Toilettenräume. - Lieferung und Montage Spezielle Sanitärapparate: WLP, Raumentfeuchtungsgeräte für Waschraum. - Lieferung und Montage Wassererwärmer für Zivilschutzanlage. - Lieferung und Montage fäkalienfreie Hebeanlage. - Lieferung und Montage Einrohrventilatoren für Nasszellen. - Lieferung und Montage Zirkulationspumpe. - Lieferung und Montage Kalt- und Warmwasserleitungen sowie Schmutzabwasserleitungen WAS + WAR und Gasleitung für Heizkessel inkl. notwendiger Dämmungen.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen der Unternehmung: 20
Ökologie / Transporte /Anfahrtsweg: 20
Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen der Unternehmung: 20
Ökologie / Transporte /Anfahrtsweg: 20


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Neue Fernwirkunterstellen für die Schaltpostenerneuerung des RhB Bahnnetzes.

description: Engineering für Fernwirkunterstellen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N02, EP Tunnel d'Acheregg et viaducs de Lopper/PV et BL Bau pour MP (sous-phase 32 SIA) et sous-phases SIA 41, 51, 52 et 53 suivantes pour vérification et réparation du TP5 KuBa/galeries et TP6 tracé/environnement/drainage/protection acoustique.

description: La rénovation totale "Lopper" (Tunnel d'Acheregg et viaduts de Lopper) est subdivisée en sous-projets, où TP3 Mesures immédiates et TP4 Risques naturels (filets de protection) sont pratiquement achevés. Pour les travaux inclus dans l'appel d‘offres TP5 Ouvrages d‘art et galeries, ainsi que TP6 Tracé/ environnement/ drainage/ protection acoustique, il existe un concept de mesures. Le mandat qui fait l'objet de l'appel d'offres englobe les phases du projet de mesures jusqu'à l‘achèvement. Par suite de l'élargissement du périmètre (TP8) pour des parties de l'installation, il y a encore des travaux liés à la sous-phase 31 qui doivent être effectués. Leur réalisation est prévue pour les années 2017/2018. Pour des indications détaillées, voir le document "Acte contractuel prévu pour les prestations de planificateur", chiffre 1.Dans le cadre du contrat, il faudra également fournir des prestations au profit de la route cantonale qui est la propriété du canton de Nidwalden (TP9). Le décompte de ces prestations est effectué par le biais d‘ASTRA, le projet est accompagné par une représentation du canton de NW.

street: Brühlstrasse 3

Bänziger Partner AG

street: Im Roggebode 1


title: (1382) ERP Alcosuisse

description: alcosuisse, le centre de profit de la Régie fédérale des alcools (RFA), est une unité d'organisation jouissant d'une grande autonomie depuis 1998. Sa privatisation totale est prévue pour 2016. Ses principales activités sont l'achat, le stockage, la vente et la préparation des envois de différentes qualités d'éthanol. A l'heure actuelle, alcosuisse emploie 37 collaborateurs, répartis entre le siège principal de Berne et les exploitations de Delémont (JU) et de Schachen (LU), où le centre de profit entretient des réservoirs de stockage.Le présent appel d'offres porte sur l'acquisition d'une solution ERP et d'un fournisseur performant pour l'implémentation et la migration des données ainsi que de diverses prestations de maintenance optionnelles après la mise en service. Il comprend les éléments suivants:Prestation de base 1: système ERP, projet et migrationPrestation de base 2: licences uniques pour l'utilisation du logiciel ERPOption 1: développement de l'ERP, de l'intergiciel et des interfaces jusqu'à concurrence de 4 500 heuresOption 2: services d'assistance de niveaux 2 et 3 jusqu'à concurrence de 3 200 heuresOption 3: exploitation et hébergementOption 4: licences annuelles et maintenance

Alcosuisse

street: Länggassstrasse 35

Yaveon AG

street: Sägereistrasse 27


name: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Molecular and Hybrid Materials Characterization Center (MHMC)

title: XPS and AES analytical system.

description: L'EPFL entend acquérir un système analytique combinant les spectroscopies des photoélectrons (XPS) et des électrons Auger (AES) pour son centre de caractérisation matériaux moléculaires et hybrides (CCHM) de la Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur (STI). L'équipement sera dédié à la recherche dans la science des matériaux. En ce qui concerne les besoins de l'EPFL et les objectifs scientifiques spécifiques de son centre MHMC, l'accent sera mis sur la caractérisation chimique par XPS et microscopie AES à balayage de:— modifications de surface, interfaces et des couches minces organiques et inorganiques (par exemple molécules greffées, les monocouches auto-assemblées, polymères type brush),— modifications de surface par des procédés physiques, électrochimiques ou chimiques,— comportement mécanique et chimique de surfaces et interfaces à la corrosion, tribologie, l'adhérence et à la mécanique de la rupture.Les fournisseurs peuvent obtenir des informations générales sur les laboratoires impliqués dans cette recherche de l'adresse Internet http://sti.epfl.ch/page-1617-en.html

street: Bâtiment MXD – Station 12

Physical Electronics GmbH

street: Fraunhoferstr 4

countryName: DE


name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen, Energie und Telecom

title: Hochspannungs Montage UW GBT.

street: Mittelstrasse 43

Kummler + Matter SA

street: Cantonale


title: ZHdK - Zürcher Hochschule der Künste ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Toni-Areal, BKP 900.2 Schreinerarbeiten: Ausstattung

description: BKP 900.2 Schreinerarbeiten: Ausstattung Die ehemalige Toni-Molkerei wird umfassend umgebaut und erweitert. Die ZHdK und Teile der ZHAW werden ab 2014 in diesen neuen Gebäudekomplex einziehen. Die ausgeschriebene Möblierung ergänzt die bestehende Ausstattung. Zur Ausstattung gehören auch Schreinerarbeiten. (Neupublikation der Submission Simap-Nr. 94911 vom 15.02.2013 mit Berichtigung vom 07.06.2013.)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


title: Brambrueschstrasse Belagsarbeiten

description: Fräsen 3'000 m2; Stabilisierung 4'000 m2; Belag AC TD 22 L 870 t


name: Viteos SA, Service de l'Électricité,Rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: +41 32 886 00 00

title: Fourniture de transformateurs 60/21.5-8.4 kV, 25 MVA.

description: Fourniture de deux transformateurs 60/21.5-8.4 kV, 25 MVA.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres.


title: Affaire n° 12-011 – BH12 / soins continus ORL, CFC n° 230 Installation électrique du bâtiment hospitalier du CHUV

description: voir CG sur simap.ch

eligibilityCriteria: voir CG sur www.simap.ch


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Frau Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Ersatz der Küchenkombinationen in den Küchen. Sanierung in bewohntem Zustand

description: Ersatz der Sanitärinstallationen in den Küchen. Sanierung in bewohntem Zustant

description: Anpassen / Ersetzen von Elektroinstallationen in Küchen und Wohnungen. Sanierung in bewohntem Zustand

title: Sanierung Küchen Kasthoferstrasse 40-44, 3006 Bern

description: Sanierung von 42 Küchen in bewohntem Zustand

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: BKP 258 Kücheneinrichtungen::
- Preis (60%):
- Auftragsspezifische Referenzen (30%):
- Qualität der angebotenen Produkte (10%):
Kriterien BKP 23 und 25:
- Preis (60%):
- Auftragsspezifische Referenzen (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
BKP 258 Kücheneinrichtungen::
- Preis (60%):
- Auftragsspezifische Referenzen (30%):
- Qualität der angebotenen Produkte (10%):
Kriterien BKP 23 und 25:
- Preis (60%):
- Auftragsspezifische Referenzen (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Ferrovie Federali Svizzere FFS, Immobili Development Regione centro, à l'attention de Eduard Zuro,Viale Stazione, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 051 227 67 87, Fax: 051 227 62 64, E-mail:

title: Bellinzona, Stazione FFS, Ristrutturazione „Edificio viaggiatori“ Ponteggi di facciata

description: Simap 18.11.2013

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.


name: Securitas,Av. du Mail 22, 1205 Genève, Suisse

name: Université de Genève - Service STEPS, à l'attention de Anna-Sofia Idemudia,24, rue Général-Dufour, 1211 Genève 4, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres pour les services de sécurité et de surveillance des bâtiments de l'Université de Genève

description: Voir cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Les conditions de participation sont détaillées dans les documents ci-joints. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Bauverwaltung Spreitenbach,à l'attention de Oliver Lovisetto, Poststrasse 13, 8957 Spreitenbach, Suisse, Téléphone: 056 418 86 31, E-mail:

title: Umbau und Erweiterung Schulhaus Hasel

description: Die Einwohnergemeinde beabsichtigt, das Schulhaus Hasel umzubauen und zu erweitern. Es besteht die Absicht, den Ausführungsauftrag einem Generalunternehmer (GU) zu erteilen, der das Werk innerhalb eines Gesamtvertrages mit offener Bauabrechnung und Garantie in Qualität, Termin und Kostendach erstellt. Neubauvolumen: 25'300 m3 SIA 116 Umbauvolumen: 18'200 m3 SIA 116

eligibilityCriteria: 17.05.2013 CHF 1'000.00 Versand der GU-Unterlagen gegen eine Depotgebühr von CHF 1'000.- an die präqualifizierten Bewerber.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Bedeutung, Komplexität und Qualität der Referenzobjekte sowie Qualität der Referenzauskünfte: 20
Erfahrung und Referenzen der vorgesehenen Projekt-/Bauleiter: 10
Projektorganisation (Zweckmässigkeit / Kapazität): 5
Qualitätssicherung im Unternehmen des Bewerbers: 5
Preis: 60
Bedeutung, Komplexität und Qualität der Referenzobjekte sowie Qualität der Referenzauskünfte: 20
Erfahrung und Referenzen der vorgesehenen Projekt-/Bauleiter: 10
Projektorganisation (Zweckmässigkeit / Kapazität): 5
Qualitätssicherung im Unternehmen des Bewerbers: 5


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HEG Battelle - Bâtiment B / construction et pose de façades

documentType: cancellationDetails

description: Travaux de construction et pose de façades: La fourniture et la pose des éléments décrits dans l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. L'offre pour le lot 214.3 Façades ne doit pas être conditionnée à l'obtention du lot 221.4 vitrage isolant.


name: Bietergemeinschaft Rosenthaler + Partner AG Management und Informatik mit Holinger AG,Feldrebenweg 16, 4132 Muttenz, Suisse

description: Bruit

description: Gestion des eaux urbaines

description: Cours d'eau

description: Accidents majeurs

title: (1306) 810 Geodatenmodellierung für die Umsetzung GeoIG beim Bundesamt für Umwelt BAFU

description: Dans le cadre du projet de mise en œuvre de la LGéo et de la standardisation de géodonnées dans le domaine environnemental, il s'agit d'élaborer un modèle de géodonnées minimal selon l'OGéo respectivement selon l'organe de coordination au niveau fédéral (GCS) pour toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral et pour leurs éléments. Par le biais du présent appel d'offre, l'OFEV cherche un adjudicataire externe qui serait un partenaire stratégique pour élaborer des modèles de données minimaux, mener et modérer des ateliers du groupe de travail FIG et gérer les projets liés aux différents mandats de modélisation.

eligibilityCriteria: aucune


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Hochschule für Technik (HSR), Neubau Forschungszentrum


title: Chaltenboden – Biberbrugg: OE Km 10.090 – Km 10.825

description: Die Gleisbauarbeiten der vorliegenden Ausschreibung enthalten folgende Fachbereiche und sind Bestandteile dieser Ausschreibung (Aufzählung nicht abschliessend): •Rückbau der bestehenden Gleisanlagen (Schotter, Schwellen, Schiene) •Neubau der Gleise (Schotter,Schwellen,Schienen)

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


title: Bürocontainer Arlibon SKP 219

description: Gemäss Ausschreibung und Angebot Nr. 21900

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: SBB - Schweizerische Bundesbahnen, Infrastruktur

title: Simplontunnel - Kabelanlage und Installationen 16kV


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu 8 (1150TI) Installations sanitaires

description: Installations sanitaires, estimation : CHF 1'602'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG - 1199TI - Meubles fixes en bois

description: Travaux : Meules fixes en bois Estimation : CHF 151'100.-


title: HZ Asbestsanierung

description: Siehe Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Ausführungstermine: 35
Allg. Firmeneinschätzung (Lehrlingsausbildung, Bonität): 15
Preis: 50
Ausführungstermine: 35
Allg. Firmeneinschätzung (Lehrlingsausbildung, Bonität): 15


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 61, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: 150 / Anpassungen an bestehende Werkleitungen für Gewächshaus

description: • Abbruch Wohnhaus Nr. 12 inkl. Gartenhäuschen • Abbruch Gewächshaus Nr. 23, 20 x 56 m • Aushubarbeiten von ca. 1550 m3 • Aufschüttung von ca. 2300 m3 • Tiefbauarbeiten für die Fernwärmeleitung 180 m, Elektroleitung 360 m, Wasserleitung 80m, Kanalisation 150 m, 5 Kandelaberfundamente und Elektrokabine • Verkehrsfläche 840 m2 inkl. Entwässerung und Randabschlüsse, Parkfläche mit Rasengitter- steine (70 m2) und Randabschlüsse

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:


name: MOBAS AG,Toggenburgerstrasse 104, 9501 Wil, Suisse

name: Commune de Meyrin, à l'attention de Olivier Chatelain,Rue des Boudines 2, CP 367, 1217 Meyrin, Suisse, Téléphone: 0800 21 21 21, Fax: 022 989 17 78, E-mail:

description: Saleuse pour camion et lame à neige pour camion

description: Châssis-cabine, 2 essieux PTAC 18tonnes

description: Benne basculante 3 côtés pour camion 2 essieux PTAC 18tonnes Grue de manutention montée fixe, portée 12m

title: Camion 2 essieux 2013

description: Camion 2 essieux PTAC 18tonnes Benne basculante 3 côtés Grue de manutention Lame à neige et épandeuse

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Sanierung und Erweiterung Schulheim Effingen

description: Die örtliche Anlage von Einzelbauten des Schulheims Effingen wird saniert und erweitert, um den heutigen Bedürfnissen und Normen entsprechen zu können. Das Knabenhaus, Wohngebäude von zwei Gruppeneinheiten, wird abgebrochen und durch zwei neue, einzelne Wohnhäuser ersetzt. Ein neues Schulhaus wird in der Erweiterung des bestehenden Mehrzwecksaals gebaut. Die Räume des bestehenden Schulhauses werden als Büroräume umgenutzt. Technische Erschliessungen von bestehenden Gebäuden werden saniert (bestehende elektrische Warmwasseraufbereitungen neu über Fernwärme und Erneuerungen von Elektroerschliessungen). Ein neuer Ponystall wird gebaut. Die Umgebungsgestaltung knüpft an den Bestand an, bindet die neuen Häuser in ein neues Gesamtes. Ein zentraler Platz entsteht und bildet den Dorfplatz im kleinen Schulheimdorf.


title: Altersheim Wildbach

description: BKP 242/243/244 Wärmeerzeugung und Wärmehauptverteilung, Heizprovisorium, Heizraumlüftung für die Erneuerung der Heizung


title: Location de services (LSE) Technicien support informatique

description: Assistance téléphonique de type service Desk et assistance technique sur site dans le domaine de l'informatique


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, Areal Hönggerberg, Investoren-Ausschreibung Studentisches Wohnen HWO: Planung, Ausführung und Betrieb durch den Anbieter

description: Die ETH Zürich will Studentenwohnungen HWO in Science City mit einem privaten Investor realisieren. In Science City, dem Campus Hönggerberg der ETH Zürich, sollen mittelfristig 1'000 Wohneinheiten für Studierende entstehen. Das baubewilligte Projekt HWO umfasst rund 500 solcher Wohneinheiten. Die ETH Zürich hat beschlossen, das dafür vorgesehene Bauland im Baurecht an einen privaten Investor abzugeben und die Überbauung HWO von ihm erstellen und betreiben zu lassen. Der Investor (inkl. Betreiber) wird im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt. Der TU-Vertrag mit dem Totalunternehmer wurde bereits verhandelt. Das Bauvorhaben HWO leistet einen wesentlichen Beitrag zur Vergrösserung des Wohnungsangebots in der Stadt Zürich für die wachsende Anzahl von Studierenden an der ETH Zürich. Das Projekt überzeugt zudem durch städtebauliche Qualitäten und eine gelungene Gestaltung von Innen- und Aussenräumen. Gleichzeitig erfüllt es die strengen Vorgaben von Science City bezüglich Nachhaltigkeit in vorbildlicher Weise. Mit dem gesuchten privaten Investor und seinem Know-how in Bau und Betrieb soll eine partnerschaftliche, für alle Beteiligten vorteilhafte Lösung realisiert werden.

eligibilityCriteria: gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss den Ausschreibungsunterlagen:
gemäss den Ausschreibungsunterlagen:


name: KONE (SUISSE) SA,Chemin St. Hubert 5, 1950 Sion, Suisse

description: Fourniture et installation de 2 ascenseurs

description: Travaux spéciaux - Béton armé - Pose de préfabriqués - Aménagements routiers

description: Fourniture d'éléments préfabriqués en béton

title: Commune de Troistorrents - Construction d'un parking

description: Construction d'un parking et réaménagement d'un tronçon de la route cantonale N° 111

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Bundesamt für Energie BFE, à l'attention de Georges Darbre,Postfach, 3003 Bern, Suisse

title: Leitung Forschungsprogramm Stauanlagen

description: Voir cahier des charges


name: Technicongrès Martano SA,Rte du Zéphire 1, 1817 Fontanivent, Suisse

name: Division Informatique de l'Université de Genève, à l'attention de Pierre-Yves Burgi,24, rue Général-Dufour, 1211 Genève 4, Suisse, Téléphone: 022 379 75 09, Fax: 022 379 79 86, E-mail:

title: Equipement multimédia de certains auditoires et salles d’enseignement de l’Université adapté aux spécificités des Technologies de l’Information, de la Communication, et de l’Enseignement (TICE)

description: Selon le dossier d'appel d'offres et le cahier des charges annexés


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: 12 WC publics – M156TI – mandat d'architecte.

awardCriteriaDetails:
Qualité économique:
Références:
Organisation:

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983

Les 2 Ateliers, Odermatt & Bernardini

street: Boulevard de Saint-Georges 72


title: Travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: - Aushub/Abtransport: ca. 6‘070 m3 - Spriessung: ca. 7‘830 m2 - Sand gewaschen 0-4 mm: ca. 1‘860 m3 - RC-Kiesgemisch B 0-45 mm: ca. 1‘190 m3 - Kiesgemisch 0-45 frostsicher: ca. 1‘680 m3 - Planiekies: ca. 190 m3 - Belagsarbeiten: ca. 9‘890 m2 - Humus: ca. 50 m3 - Schlagvortrieb: ca. 25 Stk. - Schlagvortrieb: ca. 200 m - Länge Gasleitung: ca. 1‘000 m - Länge Wasserleitungen: ca. 1‘700 m - Länge Wasserleitungen (Berstlining): ca. 90 m - Länge Elektroleitungen: ca. 2‘200 m - Elektroschacht: ca. 3 Stk - LWL-Schacht: ca. 2 Stk. - Verteilkabinen: ca. 5 Stk.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Einhaltung der vertraglichen Bedingungen, gemäss Entwurf Werkvertrag. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen::
Beschaffungspreis, gemäss Angebot:: 70
Qualität des Angebots (Schlüsselpersonen Bauführer, Polier 30%, Techn. Bericht 70%):: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen::
Beschaffungspreis, gemäss Angebot:: 70
Qualität des Angebots (Schlüsselpersonen Bauführer, Polier 30%, Techn. Bericht 70%):: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Service des ouvrages d'art,Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: OA 5308 - Tunnel de Carouge Mise en conformité des équipements EES de l’ouvrage Lot 2 - Energie BT - Eclairage de sécurité

description: Travaux de rénovation des équipements d’exploitation et de sécurité (EES) du tunnel de Carouge, situé sur la route du Val d’Arve à CH-1227 CAROUGE, entre les routes de Saint-Julien et de Veyrier. Le présent appel d’offres concerne la rénovation des installations d’énergie (BT) et de l’éclairage de sécurité. Montant estimatif des travaux: 650'000 CHF TTC


name: GLCT Transports publics transfrontaliers, à l'attention de Loïc Godbert,Site d'archamps, bâtiment espace lémanique, 74160 ARCHAMPS, France, Téléphone: 0033 450 95 06 43, Fax: 0033 450 95 06 42, E-mail:

title: Gestion du modèle multimodal transfrontalier

description: Le prestataire de la mission est dénommé « gestionnaire » du modèle . Il devra assurer la gestion du modèle pour une durée d’une année renouvelable trois fois, soit une durée maximale de quatre années. Cette mission intégrera les prestations suivantes : -réaliser le(s) test(s) de projets selon le programme de travail annuel fourni par le maitre d'ouvrage; -mettre à jour la situation actuelle (offre existante et données socio démographiques actuelles) ; -mettre à jour les scénarios prospectifs de référence (offre et données socio démographiques futures) -diffuser les versions actuelles et futures du modèle -assurer la maintenance et l’assistance auprès du maître d'ouvrage -suivre et centraliser les tests réalisés -participer au club des partenaires internes -organiser et animer un club des utilisateurs -établir un rapport d’activité annuel


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt und diverse Werkleitungseigentümer

title: Industriestrasse West, Aarau

description: Die Industriestrasse West muss dringend saniert beziehungsweise ausgebaut werden. Die Strassenbauarbeiten beinhalten das Erstellen der Kofferung, das Erstellen der neuen Randabschlüse sowie die Belagsarbeiten. Zudem werden sämtliche Werkleitungen in der Strasse erneuert.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: Wandbekleidungen

description: Innentüren aus Holz, inkl. Rahmenverbreiterungen

description: Schreinerarbeiten, Einbaumöbel, Wandbekleidungen

title: Sporthallen Weissenstein, Schreinerarbeiten, Innentüren und Wandbekleidungen

description: Lieferung und Montage von Innentüren, Wandbekleidungen und Einbaumöbeln.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Referenzen (30%):
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Als vergleichbar gelten Sportanlagen, Hallenbau, Schulhausbau, Veranstaltungslokale, Kongressbauten und Verkehrsanlagen (Bahnhofhallen, Flugplätze usw.) in den letzten 5 Jahren mit einer Bausumme von je Fr. 30'000.-:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
- Preis (70%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Referenzen (30%):
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Als vergleichbar gelten Sportanlagen, Hallenbau, Schulhausbau, Veranstaltungslokale, Kongressbauten und Verkehrsanlagen (Bahnhofhallen, Flugplätze usw.) in den letzten 5 Jahren mit einer Bausumme von je Fr. 30'000.-:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:


title: Kantonsstrasse F/4/G: Verkehrsdienst Umgestaltung Knoten Alpenblick

description: Verkehrsregelung bei Verkehrsumlegungen der Bauphasen, Markierungsarbeiten, LSA Anpassungen und zur Aufrechterhaltung des Verkehrs an Knoten der Umleitungsstrecke


name: G. Dentan SA,Avenue de Longemalle 21, 1020 Renens, Suisse

name: SIPAL Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, division architecture et ingénierie

title: CLE, Centre des laboratoires d'Epalinges. Assainissement energétique des façades, bâtiments A-B - CFC 224.1 Soumission d'étanchéité bâtiment A-B

description: Assainissement energétique des façades - Etanchéité de toitures

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans les documents


name: Stadt St. Gallen / Sankt Galler Stadtwerke / Wärme,à l'attention de Irene Schertz, St. Leonhardstrasse 15, 9001 St. Gallen, Suisse, E-mail:

title: Leitungsüberwachungseinheit Fernwärmerohrsystem St. Gallen

description: Ausgeschrieben sind Überwachungseinheiten für Fernwärmerohre mit „Brandes System“, integriert in einem Schaltschrank mit der nötigen Einbindung auf das übergeordnete Leitsystem.


title: Ersatz des Vitaldatenmonitorings des Kinderspitals Zürich

description: Die High-Level und Standard-Level Patientenmonitoring-Systeme im Kinderspital Zürich insbesondere in den Operations- und Intensivpflegebereichen müssen Tranchenweise über die Jahre 2014 bis 2017 ersetzt werden. Die Details zur Beschaffung sind im Dokument "Ersatz Vitaldatenmonitoring - Ausschreibung/Angebot" im Detail beschrieben.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Commune de Val-de-Travers/service des ressources humaines

title: Assurance perte de gain en cas de maladie

street: Rue du Temple 8

Generali Assurances

street: Avenue Perdtemps 23


title: IHEID, Maison de la Paix. Dossier d'appel d'offres, Equipements multimédia.

description: Dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment de IHEID à Genève, le présent appel d'offres comprendra essentiellement la fourniture et mise en service des équipements multimédia dans les salles.

Ingénieurs-Conseils Scherler S.A.

street: 19 chemin du Champ d'Anier

Ageda Communication

street: 21, rue de Veyrot


name: Bürgi AG Alpnach,Grüneckweg 3, 6055 Alpnach Dorf, Suisse

title: Vorarbeiten zum TP3 (Bau Sicherheitsstollen) durch Erstellung des Installationsplatzes und des Voreinschnitts Nord.

description: Installationsplatz Nord und Voreinschnitt Nord Aushubs- und Abtragskubatur (LG und Fels) ca. 11‘500 (m3 fest) Nagelwandca. 330 (m2) Ungespannte Anker ca. 120 (St.) Schüttmaterial ca. 4‘800 (m3 fest) Fundationsschicht ca. 1‘700 (m3 fest) Belag ca. 630 (t)

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 90
ZK2: INHALT UND QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN;: 5
unterteilt in::
- Bauprogramm und Bauabläufe;: 2
- Baustelleneinrichtungen;: 1
- Baustellenorganisation;: 1
- Gliederung und Darstellung;: 1
ZK3: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 90
ZK2: INHALT UND QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN;: 5
unterteilt in::
- Bauprogramm und Bauabläufe;: 2
- Baustelleneinrichtungen;: 1
- Baustellenorganisation;: 1
- Gliederung und Darstellung;: 1
ZK3: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Appel d'offres pour l'intégration d'un outil de gestion du temps et de planification.

description: Acquisition de licence(s) et de documentation ainsi que des prestations d'intégration, de formation et de maintenance.

street: Avenue de la Roseraie 70


title: Wärmeverbund Wittenbach, Etappe2, Heizzentrale


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Frau Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: 2 Ascenseurs

description: Modernisierung von 2 Personenaufzügen Winkelriedstrasse 7, Bern. Erhöhung der Sicherheit. Anpassung an neue Normen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Es findes eine obligatorische Begehung statt. Wann: Dienstag, 11. Juni 2013, wahlweise um 9.00 Uhr oder 11.00 Uhr Treffpunkt: Eingang Hochhaus Winkelriedstrasse 7, 3014 Bern Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Erstellungspreis (70%):
Wartungspreis auf 10 Jahre ohne Teuerung (20%):
Umbauzeit in Tagen/Lift (10 %):
Die kürzeste Umbauzeit hat 5 Punkte, jeder weitere hat pro Tag Differenz 0.2 Punkte Abzug.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Erstellungspreis (70%):
Wartungspreis auf 10 Jahre ohne Teuerung (20%):
Umbauzeit in Tagen/Lift (10 %):
Die kürzeste Umbauzeit hat 5 Punkte, jeder weitere hat pro Tag Differenz 0.2 Punkte Abzug.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: BKW Energie AG Neubau Kraftwerke,à l'attention de Thomas Richli, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: +41 58 477 69 75, Fax: +41 58 477 58 58, E-mail:

description: Los 1 EM (Zentr. Matten) 300 Turbine und Turbinenregler 327 Turbinenabsperrorgan 341 Kühlwasseranlage 500 Generator

description: Los 3 EM (Zentr. Albrist) 305 Turbine und Turbinenregler 337 Turbinenabsperrorgan 505 Generator und Spannungsregler 645 Leittechnik 640 Schutz und Synchronisation

title: BKW – Kraftwerk Färmelbach

description: Die vorliegende Ausschreibung betrifft in der Grundofferte die Lose 1 EM (Turbine und Turbinenregler, Generator, Kühlanlage, Absperrorgan von der Zentrale Matten); 3 EM (Turbine und Turbinenregler, Generator, Leittechnik, Absperrorgan von der Zentrale Albrist) und umfasst Engineering, Fabrikation, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technische Lösung, Qualität:: 30
Wirtschaftlichkeit:: 45
Bewertung des Lieferanten:: 20
Kombination von Losen:: 5
Technische Lösung, Qualität:: 30
Wirtschaftlichkeit:: 45
Bewertung des Lieferanten:: 20
Kombination von Losen:: 5


title: Ausschreibung Sanierung Bahnübergangsanlagen Linie FW- Wängi+Frauenfeld

description: Lieferung und Inbetriebnahme von 12 Bahnübergangsanlagen der Frauenfeld-Wil-Bahn AG in Wängi+Frauenfeld beinhaltend: • Dienstleistungen: o Projektleitung, Koordination, Bauleitung (BKP-intern) o Engineering (Detailprojektierungen, Sicherheitsnachweise) o Ausführungs-, Prüf- und Betriebsunterlagen o Werkprüfungen o Schulungen o Abnahmen • Lieferungen o Schranken, Signalgeber, Sensoren, Steuerungen, Kabel, usw. • Montagen, Installationen: o Schranken, Signalgeber, Sensoren, Steuerungen, Kabel, usw. o Sicherheitschef und Sicherheitswärter • Inbetriebnahmen: o Funktionstests inkl. Schnittstellen o Sicherheitsgutachten o Sicherheitschef und Sicherheitswärter • Rückbauten: o Nicht mehr benötigte elektrotechnische Bahnübergangselemente (Signalgeber, Sensoren, Steuerungen, Kabel)

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Ferrovie Federali Svizzere FFS, Immobili Development centro sud, à l'attention de Giovanni Realini,Piazza Stazione 1, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 051 227 63 99, Fax: 051 227 66 64, E-mail:

title: Lugano, Stazione FFS, Ristrutturazione "Edificio viaggiatori"

description: L’oggetto del presente appalto rappresenta la prima parte del progetto “Stazione & altro”, con la ristrutturazione dell’”edificio viaggiatori”. Questo intervento permetterà di creare i nuovi spazi adibiti ai servizi FFS aperti al pubblico, nuove superfici commerciali, centrali di polizia, uffici per strutture interne FFS e uffici da affittare a terzi. La ristrutturazione dell’edificio sarà completa, comprenderà il rinnovo di tutti gli spazi interni e l’adeguamento degli impianti tecnici e di sicurezza. I lavori interesseranno pure le strutture portanti, il tetto verrà completamente sostituito, come pure parte delle solette. Opere da pittore interno Quantitativi principali: • Superficie pittura su intonaco esistente: 2'500 m2 • Superficie pittura su intonaco nuovo: 1'000 m2 • Superficie pittura su beton facciavista: 375 m2 • Superficie pittura su gesso:2'450 m2 • Superficie pittura su volte a botte in gesso: 575 m2 • Superficie pittura su pietra naturale: 125 m2

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.


name: État du Valais, Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE), Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA)

title: Transformation du bâtiment de l'industrie 17 à Sion pour les besoins d'une Haute École.

description: Assainissement et transformation du bâtiment existant en vue d'y accueillir de l'administration et des laboratoires.Le CFC 93 comprend la fourniture et pose d'équipements de laboratoires (benchs, chapelles, etc.)

street: place du Midi 18


name: Services Industriels de Genève - Services Partagés - Services et Infrastructure DSI,Chemin du Château-Bloch 2 - Case postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse

description: Infrastructure filaire (LAN)

description: Infrastructure sans fil (WiFi)

description: Infrastructure de contrôle d'accès (NAC - Network Access Control)

title: Renouvellement du réseau informatique à SIG

description: Renouvellement de l'infrastructure filaire (LAN), sans fil (WiFi) et de l'infrastructure de contrôle d'accès (NAC). Le renouvellement de ces infrastructures ne comprend pas une extension de capacité mais vise à améliorer les performances, tout en optimisant les coûts d’investissement et de gestion et en minimisant le risque de dépendance aux fournisseurs. Les infrastructures existantes des Centres de Conduite (CdC) , le réseau de SIG-Services ainsi que les infrastructures du projet radio hertzien ne sont pas dans le périmètre de cette étude. Les parties prenantes seront toutefois tenues informées des principaux résultats d’avancement. De même les systèmes d’annuaire existant et les mécanismes d’authentification forte associés seront maintenus en l’état.


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

title: BKP 134 Provisorium

description: Für den Umbau des Schulhauses müssen Schulräume ausgelagert werden.


name: Staatsrat des Kantons Freiburg, Gemeinde Vaulruz

title: Axe 1000/12 Vaulruz; Construction d'un giratoire à la croisée de la route de Sâles et aménagement de la route de la Gare du Sud.

description: Bau eines Kreiserls auf der Kantonsstrasse und Einrichtung von 3 Lärmschutzwänden sowie Ausbau der Gemeindestrasse Rue de la Gare du Sud. Hauptmengen: Aushub 2300m3 Kiessand 1600m3 Pflastersteine für Ränder 850 m' Bituminöses Mischgut 920 to Lärmschutzwände 75m'

eligibilityCriteria: Da es sich um ein Bauwerk der Klasse III handelt, muss der Anbieter über ein Qualitätsmanagement-System entsprechend den im Dossier festgeschriebenen allgemeinen Bedingungen verfügen.


name: Haute école spécialisée bernoise IT-Services,à l'attention de Projekt Printing@BFH, Dammweg 3, 3012 Bern, Suisse, Téléphone: 031 848 33 00, Fax: 031 848 33 03, E-mail:

description: Beschaffung einer neuen Multifunktionsgeräte- und Netzwerkdruckerinfrastruktur inkl. Abrechnungssoftware für die Berner Fachhochschule (BFH) (Details siehe Ausschreibungsunterlagen)


name: Einwohnergemeinde Unterägeri Abteilung Bau und Unterhalt

title: Aussentore Metall

description: Schiebefalttore / Brandschutztor Lieferung in Etappen

eligibilityCriteria: 13.09.2013 Kosten: Keine


name: Hermle Schweiz AG,Tobeläckerstrasse 6, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Suisse

name: Paul-Scherrer-Institut (PSI), Strategischer Einkauf /Achat (WTO do not open), à l'attention de Armin Lampart,OVGA-215, 5232 Villigen, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 310 2915, Fax: +41 (0)56 310 2914, E-mail:

title: 2 Stück CNC-Bearbeitunszentren

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Instandsetzung Tunnel "Lange Heid" - Lieferung und Montage von Verteilungen und Beleuchtungssteuerung

description: Lieferung und Montage von - Einspeisefeld, Hauptverteilung und Energiemessung 1 Stk. - L+M von Unterverteilungen 2 Stk. - L+M von Beleuchtungsverteilungen 2 Stk. - L+M von SPS-Steuerung für die Beleuchtung und Nebenanlagen 1 Stk. - L+M von L20-Messgeräten für den Aus seneinsatz 2 Stk. - Demontage und Entsorgung der bestehen den Verteilungen 6 Stk. - Technische Bearbeitung (RPH, DAW, IBS, Schulung etc.)1 Stk. - Pikettdienst 7/24 Std. während IBS- und Garantiezeitraum 1 Stk.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Projekt- und Baustellenorganisation: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Projekt- und Baustellenorganisation: 30


title: Administration du parc des serveurs du KIS.

description: Le DIT, plus particulièrement le KIS (knowledge and information services, http://kis.epfl.ch) de l'EPFLsouhaite renouveler le mandat d'administration de son parc de serveurs pour une nouvelle période de5 ans.

Domaine IT/EPFL

street: Bâtiment MA, station 8

Camptocamp SA

street: Quartier de l'Innovation EPFL, PSE-A


name: Commune Glarus Nord,à l'attention de Präsidiales, Schulstrasse 2, Gemeindehaus, 8867 Niederurnen, Suisse

title: Glarus Nord: Flugplatz Mollis Öffentliche Ausschreibung Flugplatzhalter

description: Mit der öffentlichen Ausschreibung wird von der Gemeinde Glarus Nord ein qualifizierter Flugplatzbetreiber gesucht, welcher zukünftig die Funktion und die Aufgaben des Flugplatzhalters übernimmt.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind juristische oder natürliche Personen mit Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz, oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Erfahrung und Kompetenz des Anbieters: 30
Z2: Analyse Aufgabenstellung u. Konzeptbeschrieb: 30
Z3: Businessplan und Finanzierungsnachweis: 40
Z1: Erfahrung und Kompetenz des Anbieters: 30
Z2: Analyse Aufgabenstellung u. Konzeptbeschrieb: 30
Z3: Businessplan und Finanzierungsnachweis: 40


title: Appel d'offres pour architectes en vue de l'agrandissement et de l'assainissement de la halle de sports ainsi que de la construction d'une nouvelle centrale de chauffe.

description: Voir document d'appels d'offres.

Andrey, Schenker, Sottaz SA

street: CP 59


title: BKP 112 AbbrücheBKP 211 Baumeisterarbeiten

street: Hallerstraße 7

Marti AG Bern

street: Bernstrasse 13


title: BKP 221 Fenster

Muesmatt AG

street: Alpenstrasse 40


name: HOLINGER AG,à l'attention de Harald Bégue, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden, Suisse

title: Ausbau und Sanierung ARA Reinach, Erdarbeiten, Baugrube

description: Erstellen der Baugrube für den Ausbau der ARA Reinach - Aushubvolumen ca. 30'000 m3 - Spundwandfläche ca. 8000 m2 - Ankerlängen ca. 2000 m

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten: 70
Erfahrung / Referenzen des Unternehmers: 25
Termine: 5
Kosten: 70
Erfahrung / Referenzen des Unternehmers: 25
Termine: 5


title: Mise à disposition (en location de services) d'un/d'une chef/cheffe de projet (qui sera aussi chef/cheffe du développement Dot-Net) ainsi que 2 développeurs/développeuses Dot-Net selon les dispositions du document d'appel d'offres et surtout l'annex 11 du document d'appel d'offres.

title: Mise à disposition d'employés par le biais de la location de services.

Office fédéral de la statistique

street: Espace de l'Europe 10

Kiwi Consultants GmbH

street: Postfach 372


name: EP Electricité SA,rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu 8 - 1149 TI - Installations électriques


title: Ziefen, Instandstellung Mühlegasse inkl. Mühlebrücke, Tiefbauarbeiten

description: Hauptmengen Neubau Brücke: - Gewölbeabbruch ca. 35 m3 - Aushubarbeiten ca. 45 m3 - Schalung Unterfangung ca. 75 m2 - Beton Unterfangung ca. 30 m3 - Schalung Widerlager ca. 75 m2 - Schalung Brückenplatte ca. 40 m2 - Schalung Brüstung ca.30 m2 - Schalung Stützmauern ca. 420 m2 - Beton Brücke ca. 35 m3 - Beton Stützmauer ca. 90 m3 - Brückenabdichtung ca.55 m3 - Brückenbelag ca. 7 to Strassenbau: - Abbruch Beläge ca. 150 m3 - Kofferung ca. 450 m3 - Neue Sammler / Einläufe ca. 5 Stk - Neue Kandelaberfundamente ca. 4 Stk - Neue Randabschlüsseca. 315 m1 - Neue Beläge ca. 250 to

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 80
ZK 2: Bauprogramm: 20
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 80
ZK 2: Bauprogramm: 20


name: Commune de Sonceboz-Sombeval, à l'attention de M. Rimaz René, conseiller communal,Rue des Prés 5, 2605 Sonceboz-Sombeval, Suisse, Téléphone: 032 488 33 02, Fax: 032 488 33 01, E-mail:

title: Renaturalisation du ruisseau des Covos Longueur 260 mètres

description: Conformément a la loi cantonale du 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP) ainsi qu'à l'ordonnance (OCMP), la commune de Sonceboz-Sombeval met en soumission le mandat suivant : Travaux de génie civil et de génie biologique: Décapage terre végétale : 1'250 m3 Excavation : 1'700 m3 Fourniture matériaux pierreux : 500 m3 Fourniture de blocs d'enrochement : 400 to Remblayage pour digue : 500 m3 Natte d'étanchéité bentonite : 1'400 m2 Natte de protection drainante : 800 m2 Natte anti-érosion en coco : 1'500 m2 Dégrilleur : 1 pc Canal préfabriqué : 8 m' Travaux du génie biologique : env. Fr. 50'000.-

eligibilityCriteria: 05.06.2013 CHF 200.00 Paiement de la finance d'inscription de CHF 200.- sur le compte IBAN CH3200790016679065661 avec la mention ''Entreprise X_122-28-01''. Une preuve de ce paiement (photocopie du récépissé) sera jointe à la demande d'inscription. Cette finance sera remboursée uniquement aux entreprises ayant remis une offre valable. En cas d'association d'entreprises, seule l'entreprise pilote du groupement ou du consortium sera remboursée.


name: Ascenseurs Menétrey SA,Rte de la Condémine 10, 1680 Romont, Suisse

name: Office des Bâtiments - Direction des Rénovations et transformations,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HEG Battelle - Bâtiment B / installations ascenseurs

description: Réalisation de 2 types d'ascenseurs de personnes: - Petite installation, min. 535 kg - Grande installation, min 1125 kg

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39

title: 13103 - Concorso per le opere da falegname porte interne in legno – nuovo rivestimento (25 tappe), occorrenti al Centro Professionale Trevano - CPT Lugano– Blocchi A e B.

description: Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi del Concordato intercanto-nale sugli appalti pubblici (CIAP) per le opere da opere da falegname porte inter-ne in legno – nuovo rivestimento (25 tappe), occorrenti al Centro Professionale Trevano - CPT Lugano – Blocchi A e B. Oggetto della gara d’appalto Opere da opere da falegname porte interne in legno – nuovo rivestimento in laminato (25 tappe). Quantitativi principali: - blocco A pz. 160 - blocco B pz. 40

eligibilityCriteria: Iscrizione atti d’appalto. 1)Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta allo studio d’architettura Roberto Schwendener, via Curti 5, 6900 Lugano (fax. no 091 921 32 34) entro le ore 16.00 del giorno 20 settembre 2013 riportan-do il no.13103. 2)I documenti di gara sono a disposizione dei concorrenti gratuitamente a partire dal 25 settembre 2013. 3)L’iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un’offerta al pagamento di 100.– franchi per spese di riproduzione e di spedizione, de-gli atti d’appalto


name: Gemeinde Reigoldswil, Unterbiel 15, 4418 Reigoldswil, Suisse, Téléphone: 0619459015

title: Honorarangebot Generalplanermandat

description: Der Auftragnehmer wird damit beauftragt, ausser den Architektenleistungen, die üblichen Fachplanungen, die Leistung der Tragwerkplanung und die technische. Gebäudeausrüstung sowie benötigten Spezialisten mitzubringen und zu leiten. Dies für die Sanierung / Umbau des Primarschulhauses und für den Neubau eines Doppelkindergartens.


title: Labo Golette

description: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.

Aebi & Vincent Architectes SIA SA

street: Avenue de Frontenex 32

Belloni SA

street: Rue des Moraines 1


title: Erneuerung Schulhaus Haldenbüel

description: Die Schulanlage Haldenbüel (Baujahr 1905, Erweiterung 1970) wird durch die Stadt Gossau umfassend saniert. Es werden neue Gipsdecken, teilweise abgehängt, teilweise gelocht mit akustischen Anforderungen eingebaut.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Beckman Coulter International S.A.,Rue Juste-Olivier, 1260 Nyon, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: High speed fluorescence activated Cell Sorter

description: Purchase of a high speed fluorescence activated cell sorter. The instrument will be used for sorting stem cell populations and needs to be able to sort at high purity and viability. A 355 nm UV laser is required for measuring and sorting cells of different DNA content. Isolation of rare cell populations needs to be possible. For details see the specification documentation..

eligibilityCriteria: aucunes


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, section construction des routes nationales

title: N5 Contournement de Bienne, ingénieur en géotechnique (mandat W2).

description: Le mandat contient des prestations d'ingénieur en géotechnique pour la branche ouest de la N5, contournement de Bienne.L'appel d'offres porte sur les prestations d'ingénieur des phases suivantes :- Désignation des phases selon la directive OFROU « Construction des routes nationales » (2001)Projet définitifProjet de détailExécution- Désignation des phases selon la norme SIA 103 (2003)32 Projet de l'ouvrage33 Procédure de demande d'autorisation41 Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication 51 Projet d'exécution52 Exécution de l'ouvrage53 Mise en service, achèvementL'appel d'offres porte sur un total prévu de 22'000 heures. Les prestations seront demandées par le mandant étape par étape.

street: Reiterstrasse 11


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: L’Union postale universelle (UPU) à Berne (Suisse), institution spécialisée des Nations Unies, met en adjudication la fourniture du: « Câblage des points d’accès du réseau Wi-Fi de l’Union postale universelle » Une visite de site sera organisée le mardi 27.08.2013 à 9:00 à l’Union postale universelle, Weltpoststrasse 4 à Berne. Le cahier des charges détaillé sera remis lors de la visite de site. Le rendez-vous pour la visite de site peut être pris auprès de : Monsieur Andréas Kerll Services Généraux et Conférences Union postale universelle, case postale 312, 3000 BERNE 15 (Suisse) Tél: + 41 31 350 32 30 Email: andreas.kerll@upu.int


name: Achats du groupe prestations de services du groupe achats de biens de consommation

description: pantalon cargo, shorts: bleu

description: gilet cargo: bleu

description: pantalon cargo, shorts: gris

description: pantalon cargo, bleu, modèle d'hiver

title: Habits de travail Cargo

description: pour la période comprise entre le 1.1.2014 et le 31.12.2016, les CFF souhaitent acquérir des vêtements professionnels Cargo avec option de prolongation d'un an à deux reprises:pantalons bleus/gris, shorts bleus/gris, gilets bleus.

street: Mittelstrasse 43

name: "Beschaffung Cargo-Bekleidung, nicht öffnen"


name: Dénériaz S.A.,Place de l'Europe7, 1003 Lausanne, Suisse

name: Perret-Gentil + Rey & Associés SA,Chemin de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne, Suisse

title: MBC - Funiculaire de Cossonay - Remplacement de l'infrastructure


name: RST SA entreprise générale,Route de saint julien, 1212 Grand Lancy, Suisse

name: Aebi & Vincent Architectes SIA SA, à l'attention de Ivan Godinat,Avenue de Frontenex 32, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 09 90, Fax: 022 322 09 91, E-mail:

title: Labo Golette

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 65 30, E-mail:

description: Neuinstallation der Sanitärzentrale und Umbau von Sanitärzellen

description: Neuinstallation der Lüftungszentrale inkl. Lüftungskanäle

description: Sanierung der Heizzentrale und Erweiterungen

description: Ersatz und Erweiterung der Installationen

title: Umbau und Instandsetzung Verwaltungsgebäude Nägeligasse 2, 3011 Bern, BKP 23, 242, 244, 25

description: Ersatz und Erweiterung der Elektroinstallationen (BKP 230), Sanierung und Erweiterung der Heizungsinstallationen (BKP 242), Neuinstallation der Lüftungszentralen (BKP 244), Sanierung und Umbau der Sanitärinstallationen (BKP 250).

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis (70 %):
- Auftragsspezifische Referenzen (30 % ):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Angebotspreis (70 %):
- Auftragsspezifische Referenzen (30 % ):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Stadtbauamt, Abteilung Hochbau,à l'attention de Lukas Reichmuth, Baselstrasse 7, 4502 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 626 92 92, Fax: 032 626 92 93, E-mail:

title: Heizungsinstallationen

description: Heizungsinstallationen / Wärmeverteilung

eligibilityCriteria: 28.02.2013 Kosten: Keine


name: Stadt St. Gallen / Sankt Galler Stadtwerke / Wärme,à l'attention de Irene Schertz, St. Leonhardstrasse 15, 9001 St. Gallen, Suisse, E-mail:

title: Rohrbau- uns Schweissarbeiten für Fernwärme

description: Verlegen von Fernwärmerohren inkl. Formstücke Trasselänge ca. 700.00m bestehend aus: -Einbringen der Fernwärmerohre -röntgensicheres Schweissen bei den Verbindungen

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen