name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Theodor Herzl-Strasse 2-24 / Belforterstrasse 120-130, BKP 285 Innere und äussere Malerarbeiten

description: Ausführung der inneren und äusseren Malerarbeiten im Zuge der Sanierung und Anpassung von 104 bestehenden Wohneinheiten und teilweisem Dachgeschossausbau mit Schaffung von bis zu 34 Wohneinheiten. Ausführung von "Inneren Malerarbeiten" in Räumen bewohnter Wohnungen, streichen von Treppenhäusern, sowie tapezieren und streichen von neu ausgebautem Dachwohnraum. Die "Äusseren Malerarbeiten" beziehen sich überwiegend auf das Streichen des Dachhimmels, der Balkonbrüstungen und der Gebäudesockel.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


currency: CHF

name: Léman Environnement SA,Chemin du Saux 7, 1131 Tolochenaz, Suisse

name: Municipalité de Saint-Sulpice,rue du Centre 47, 1025 Saint-Sulpice, Suisse, Téléphone: +41 21 694 33 50, E-mail:

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Collecte des déchets ménagers urbains de la commune de Saint-Sulpice (VD)

documentType: tenderNotice

description: Collecte porte-à-porte et transport des déchets urbains ménagers (incinérables, papier-carton, déchets végétaux et verre) de la commune de Saint-Sulpice (VD)

eligibilityCriteria: Entreprises domiciliées en Suisse.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Gemäss Beilage Dokumente A-I

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: État de Genève – DIME – DGEau – service de renaturation des cours d'eaux

title: Nant de Braille amont, km 2.10 à 1.67 – renaturation de cours d'eau – exécution d'un bassin de rétention – exécution d'ouvrage de prétraitement des EP autoroutières – exécution de collecteurs EP et franchissements sous la route de Sauverny

description: Terrassements, constructions de murs, de collecteurs EP, traversées de chaussée, pose d'un ouvrage de prétraitement des eaux, aménagements de berge et lit de cours d'eau.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Rue David Dufour 1, case postale 206

Induni et Cie SA

street: Avenue des Grandes-Communes 6

Scrasa

street: 15 route de Peney-Dessus


name: Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Erdbebenertüchtigung und Instandsetzung Sanitätsgebäude, BKP 297 Generalplaner (Hebelstrasse 51/53)

description: Generalplanerleistungen für Sanierung und Anpassungen der Sanität an der Hebelstrasse 51-53: Übergeordnetes Ziel der Umbaumassnahmen ist die Gewährleistung der Erdbebensicherheit nach BWK III, eine Hofüberdachung zur Eindämmung von Lärmemissionen der Sanität, die energetische Sanierung, die Deckung der Raumbedürfnisse und die Erfüllung der Zielsetzungen der Nutzer Rettung Basel-Stadt-Sanität innerhalb der durch das Gebäude vorgegebenen Rahmenbedingungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Referenzen Schlüsselperson (Gesamtleitung): 35
Zugang zur Aufgabe: 35
Honorarangebot: 30
Referenzen Schlüsselperson (Gesamtleitung): 35
Zugang zur Aufgabe: 35
Honorarangebot: 30


title: Projekt Asset Management System (AMS): Beschaffung AMS-Software sowie Dienstleitungserbringung zur Einführung

description: Der Geschäftsbereich Netze der BKW FMB Energie AG will die Zusammenhänge zwischen Zustand und Alterung der Betriebsmittel sowie Massnahmenkosten und Versorgungsqualität des Netzes systematisch analysieren und daraus Entscheidungen ableiten. Im Rahmen der Anbieterauswahl wird eine AMS Software zur optimalen Unterstützung des Asset Managements von Stromnetzen sowie die Dienstleitungserbringung zur Einführung derselben gesucht. Für die zu implementierende AMS Software bestehen Anforderungen zu einem für das strategische und zum anderen für das operative Asset Management. Mit dem strategischen Asset Management soll das Alterungsverhalten von technischen Betriebsmitteln auf Basis von Massnahmen (z.B. Ersatz) einschliesslich deren Kosten (CAPEX, OPEX) modelliert werden. Mit dem operativen Asset Management, für welches ein optionales Angebot angefragt wird, soll auf Basis implementierter Bewertungsalgorithmen Prioritätslisten für Massnahmen bestimmter Betriebsmittel anhand definierter Zustände und Wichtigkeiten berechnet werden können.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss Präqualifikationsunterlagen:
Gemäss Präqualifikationsunterlagen:

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Commission pour la technologie et l'innovation CTI, agence pour la promotion de l'innovation

title: (1387) 760 contrat cadre prestations de services des avocats.

description: Dans des cas choisis relevant du droit des personnes (personnes morales), des droits réels (p. ex. propriété), du droit des obligations, du droit des sociétés, du droit administratif (p. ex. loi sur la transparence), du droit d'auteur, du droit du marché, du droit de la concurrence, de la responsabilité du fait des produits, du droit des marchés publics de la Confédération, la Commission pour la technologie et l'innovation CTI mandate une étude d'avocats pour représenter ses intérêts dans les langues de correspondance française et allemande.Pour assurer une exécution efficace et rationnelle de ces mandats et respecter les aspects juridiques correspondants, la CTI cherche par voie d'appel d'offres public une étude d'avocats en vue de passer avec elle un contrat cadre pour l'exécution des mandats.L'intention est de passer un contrat cadre (1 lot) limité à 5 ans au max. (3e trimestre 2013 au 3e trimestre 2018) avec une étude d'avocats qui se tienne à la disposition de la CTI sur appel pour assumer des mandats.Les mandats porteront sur des objets tels que le soutien et l'accompagnement de la CTI devant les tribunaux (Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral) et en matière de recours et de responsabilité civile, la rédaction d'avis de droit, les conseils et la collaboration lors de la rédaction de notices juridiques et de directives.Le contrat cadre ne donne pas automatiquement lieu à l'attribution de mandats.Le volume estimé se situe entre CHF 100 000 et CHF 200 000.

street: Effingerstrasse 27

name: (1387) 760 Contrat cadre prestations de services des avocats

Kellerhals Anwälte

street: Effingerstrasse 1


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1398) 609 Concession de licences et maintenance du logiciel IBM Enterprise Content Management

description: L'administration fédérale des contributions (AFC) utilise des systèmes différents pour la gestion des documents.Les 2 principaux systèmes sont EFIM et DIAB, basés tous 2 sur le produit Filenet. Tous les documents relatifs aux opérations de l'AFC sont archivés dans ces systèmes, et presque tous les collaborateurs de l'AFC utilisent ces systèmes et possèdent les licences Filenet correspondantes. Le système AFOS est utilisé par la division Remboursement pour le traitement des demandes de remboursement.Les systèmes de gestion des documents EFIM, DIAB et AFOS sont disponibles en versions (y compris le composant «Workflow») qui ne sont plus prises en charge par le fabricant. Au plus tard fin 2014, plus aucune mise à jour de ces logiciels ne sera disponible. À partir de cette date, il ne sera plus possible de garder les logiciels à jour, de sorte que le bon fonctionnement des systèmes de l'AFC sera fortement compromis.Le projet «Gestion des documents et de l'archivage de l'AFC (DAME)» vise le remplacement de tous les systèmes de gestion des documents existants au sein de l'AFC par un nouveau système centralisé de gestion des documents, étant donné que certains composants vont, dans les prochaines années, arriver à la fin de leur cycle de vie. C'est pourquoi un nouveau système FileNet8 sera introduit.

street: Fellerstrasse 21

Cenit (Schweiz) AG

street: Im Langhag 11


name: Bureaux d'architectes J.L. Richardet et H.Saini sa, à l'attention de Jean Luc Richardet,2 b rue baylon, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022.309.20.80, Fax: 022.309.20.90, E-mail:

title: Construction d'un immeuble commercial et administratif

description: Immeuble comprenant : un Sous sol pour parking, un rez avec des commerces et un étage avec des bureaux administratifs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: 1364 Friedhof 8 / Projekt Gesamtsanierung

description: Anbau Keller für Rauchgasreinigung Abbruch- und Umbauarbeiten Abdankungshalle und Aufbahrung.

eligibilityCriteria: 28.07.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Nettoangebotspreis: 45
Qualifikation der Unternehmung: 25
Qualifikation des Schlüsselpersonals: 20
Bonität: 10
Nettoangebotspreis: 45
Qualifikation der Unternehmung: 25
Qualifikation des Schlüsselpersonals: 20
Bonität: 10


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Rue de St.-Jean 45 - M 155TI - Mandat d'architecte

description: Transformation d'un bâtiment en maison d'hébergement communautaire : Mandat d'architecteEstimation : CHF 445 000 HT

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Pour la 1ère étape du projet de réalisation d'un centre admin. (CA) sur le site de la Guisanplatz 1 (G1), à Berne, on recherche un organe indépendant de contrôle des install. électriques au sens de l'ordonnance sur les install. à basse tension (OIBT)

EM Electrocontrol AG

street: Moosstrasse 8 a


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: Construction d'un établissement pénitentiaire- Brenaz 2Brenaz 2- 272.0 portes cellules

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2Brenaz 2- 272.0 PORTES CELLULESTravaux de fourniture et pose de portes de cellules.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: SBB AG, Infrastruktur, Projekte, Netzprojekte, Projektmanagement, Kompetenzzentrum Tunnelerhaltung

title: Réfection des tunnels de Crocetto/Giustizia (entrepreneur).

description: Élargissement du profil:Les mesures planifiées afin de respecter les profils d'espace libre requis OCF 3/S2 avec double voie de 3,6 m sontles suivantes:— abaissement des voies,— piquetage des parements ou déplacement vers l'extérieur,— reprise en sous-oeuvre des culées,— mesures de sécurisation correspondantes, p. ex. injections, longrines.Infrastructure/évacuation des eaux des tunnels:Mesures prévues pour une infrastructure conforme aux règlements:— nouvelle infrastructure: avec mise à niveau du sol d'assise, couche de fondation en mélange sans liant, granulatsd'asphalte, revêtement,— plate-forme présentant une pente transversale suffisante,— nouveaux drains longitudinaux.Remise en état de la voûte du tunnel:Mesures prévues pour la remise en état de la maçonnerie du tunnel, des murs de portail et des murs en ailecorrespondants— nettoyage de la maçonnerie (au jet d'eau haute pression),— assainissement des joints,— évacuations d'eau,— coques d'étanchéité en béton projeté,— réparation de la maçonnerie,— adaptation des niches de protection pour le personnel.Travaux hors du tunnel:La création des rampes d'adaptation entraîne toute une série de travaux:— abaissement des voies et du radier,— nouvelle infrastructure des voies (même structure que dans le tunnel), y compris drainage,— adaptation/remplacement des tracés des câbles,— adaptation/remplacement de pylônes et de fondations de signaux,— adaptation/abaissement des traversées existantes,— assainissement des murs de soutènement.Exécution des travaux:Les travaux comportent une partie «rails» (trains de chantier) et une partie «route» (avec des véhicules sur pneumatiques/à chenille).Quantités principales:Nettoyage au jet d'eau haute pression 5 100 m2.Assainissement des joints 900 m2.Coques de béton projeté avec preimperméabilisation 4 600 m2.Caniveaux de drainage 600 m'.Injections (paraments, des 2 côtés) 3 200 unités.Piquetage de paraments 1 000 m2.Nouvelle maçonnerie (paraments).et reprise en sous-oeuvre de culées (h=2.5-5.0m) 660 m'.Volume de béton (nouvelle maçonnerie, sous-oeuvre de culées) 1 900 m3.Modification du radier 2 voies à 1 000 m'.Drainages (fossés de infiltration, conduites) 2 000 m'.Blocs pour conduite de câbles 1 000 m'.Couche de fondation 5 000 m2.Revêtement (AC Rail 22) 5 000 m2.Préballastage 2 voies à 1 000 m'.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Zentralstrasse 1, Postfach 4267


title: Renouvellement de la cellule chaude 6 (HZ 6)

description: La cellule chaude 6 (HZ 6) utilisée depuis plus de 20 ans comme cellule de conditionnement des déchets solides, doit être adaptée aux standards techniques actuels. A cet effet, le démantèlement de l'équipement existant et le nettoyage de la HZ 6 est nécessaire. Pour les détails, voir le cahier des charges du 23 Janvier 2013 HZ 6 et AN-43-11-11 Rev.1.

eligibilityCriteria: keine


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Jürg Bruder, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 79 20, Fax: 044 / 645 77 80, E-mail:

title: Optimierung der Abfallbehandlung - Zerkleinerer- und Förderanlage

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet Engineering, Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der geplanten Zerkleinerer- und Förderanlage im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Capacité de développement d'applications Filemaker

description: Les services informatiques de l'EPF Zurich planifie l'achat des services suivant: développement d'applications dans le cadre de différents projets de logiciels, applications qui doivent être réalisés avec la technologie Filemaker, ainsi que du service de telles application en production. Le volume concerné est d'au minimum 300 heures avec un option pour 150 heures supplémentaires. Pour de plus amples détails, vois cahier de charges.

eligibilityCriteria: aucunes


name: ALVAZZI CHAUFFAGE SA,ROUTE DE CHAVORNAY, 1350 ORBE, Suisse

name: Pool de mandataires HEIG/618, p.a. Chammartin & Spicher SA Ingénieurs-Conseils CVR, à l'attention de Romain Chammartin,Rte de Chantemerle 14 - Case postale 40, 1000 Lausanne 10, Suisse, Téléphone: +41 21 651 30 40, E-mail:

description: Isolation des plafonds des vide-sanitaires.

description: Remplacement et assainissement de tableaux électriques existants

description: Assainissement des installations électriques existantes.

description: Remplacement de la lustrerie existante.

description: Lustrerie de secours, détection incendie, sonorisation d'évacuation et désenfumage.

description: Assainissement des installations de chauffage existantes.

description: Assainissement des installations de ventilation existantes.

description: Assainissement des installations de réfrigération existantes

description: MCR - Régulation numérique et tableaux de commande se rapportant aux installations CVRS

description: Assainissement des installations sanitaires existantes.

title: Assainissement des installations techniques CVRSE-MCR du bâtiment de l'HEIG-VD à Yverdon-les-Bains

description: Les installations techniques CVRSE-MCR du bâtiment actuel de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion à Yverdon-les-Bains, doivent être assainies après environ 35 ans d'utilisation. L'objectif principal du Maître de l'ouvrage est d'assainir les installations techniques, en respectant les normes et les réglementations en vigueur, afin de garantir le confort des usagers pendant toute l'année et de limiter les frais énergétiques et environnementaux, tout en garantissant la durabilité de la construction.

eligibilityCriteria: Se référer au dossier de l'appel d'offres.


title: Crématoire Saint-Georges (M165TI) Mandat d'architecte

awardCriteriaDetails:
Qualité économique:
Références:
Compréhension:
Organisation:

Mentha et Rosset architectes SA

street: 13 avenue Sainte-Clotilde


title: Aarau, AKSA und KSB, Migration MSRL

description: Migration MSRL Auf Grund des Alters der Komponenten besteht dringender Handlungsbedarf einen Teil der bestehenden MSRL- Komponenten zu ersetzen. Zusätzlich soll ein übergeordnetes GLS erstellt werden. Zum heutigen Zeitpunkt sind folgende Produkte eingesetzt: Sauter und Johnson Controls Total werden rund 1'700 Datenpunkte auf das GA / MSRL System aufgeschalten.

eligibilityCriteria: Teilnahme an der obligatorischen Begehung am 01.03.2013 Zeit: 08:00 bis 11:00 Uhr Teilnehmer sind der Alfacel und der IMAG zu melden. Der Besammlungsort wird bekannt gegeben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis (inkl. Folgekosten): 50
Technische Bewertung: 20
Ressourcen: 15
Fachkompetenz: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Preis (inkl. Folgekosten): 50
Technische Bewertung: 20
Ressourcen: 15
Fachkompetenz: 10
Lehrlingsausbildung: 5


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projet Léman 2030, I-PJ-LEM-GLS

title: Ligne 150 Lausanne – Genève-Aéroport. Gare de Gland : prestations d'ingénieur civil avec spécialistes pour les phases SIA 32, 33, 41, 51, 52 et 53.

description: Prestations pluridisciplinaires: prestations d'ingénieur civil et de spécialistes (ingénieur civil chef de projet, ingénieur civil structure, géotechnicien, environnement, architecte, etc.) pour les phases partielles SIA 32, 33, 41, 51, 52 et 53.

street: Avenue de la Gare 43

SD Ingénierie Lausanne SA

street: Place Chauderon 3


title: Stadtspital Triemli

description: Neubau Bettenhaus


name: Gemeindeverwaltung Meggen, Bauamt, Am Dorfplatz 3, 6045 Meggen, Suisse, Téléphone: 041 379 81 13, Fax: 041 379 81 77, E-mail:

title: Lieferung eines Tanklöschfahreugs

description: Leiferung eines Tanklöschfahrzeugs, Teilangebote sind nicht zulässig.


title: Elektroinstallationen

description: Sämtliche Elektroinstallationen


title: Optimisation et continuité des stocks de BB

description: Chacun des centres courrier (ZH-Mülligen, Härkingen et Eclépens) comporte un entrepôt automatique de conteneurs à lettres qui forme le cœur de la logistique interne. Durant les heures de pointe, il arrive régulièrement que les systèmes installés atteignent les limites de leur capacité.En raison de problèmes répétés d'entrée et de sortie de stock dans l'entrepôt de conteneurs à lettres du centre courrier ZH-Müllingen, le comportement du système a été analysé et optimisé. La performance maximale de l'architecture de commande en place a été atteinte; une optimisation supplémentaire n'est pas possible.C'est pourquoi les systèmes existants doivent être remaniés et optimisés dans les trois centres courrier. Pour ce faire, il est nécessaire de supprimer les contrôleurs de flux qui forment le lien entre le système de gestion des stocks et les systèmes de commande programmables (chargés de l'asservissement des régulateurs d'entraînement).Par ailleurs, il est prévu de remplacer les régulateurs d'entraînement des moteurs par des régulateurs modernes avec récupération d'énergie et d'équiper les axes de levage d'un système de contrôle de course supplémentaire.Systèmes en place actuellement: centre courrier Mülligen: 24 barres de levage, 3 contrôleurs de flux, 3 systèmes de commande programmablescentre courrier Härkingen: 25 barres de levage, 3 contrôleurs de flux, 5 systèmes de commande programmablescentre courrier Eclépens: 12 barres de levage, 1 contrôleurs de flux, 2 systèmes de commande programmablesLes systèmes suivants doivent être installés à l'issue du projetcentre courrier Mülligen: 24 barres de levage, 6 ou 24 systèmes de commande programmablescentre courrier Härkingen: 25 barres de levage, 5 ou 25 systèmes de commande programmablescentre courrier Eclépens: 12 barres de levage, 3 ou 12 systèmes de commande programmablesLes systèmes de commande programmables en place sont de fabrication SIEMENS et programmés dans AWL avec Step 7 V5.4 SP5. Les extensions et les adaptations SPS doivent être poursuivies en conséquence.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: RESTRICTED

Poste CH SA, achats du groupe

street: Zentweg 25c

Bürge-Fischer AG

street: Mattenstrasse 3


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Le Lignon-Réhabilitation du Bâtiment 73-CFC 221.3 Menuiseries métalliques

description: Selon cahiers des charges


title: Tour Vertical - Atelier de Martigny

description: Acquisition d'un tour vertical à commande numérique, 3 axes (X; Z et C), avec outils entraînés et un diamètre plateau de 1 600 mm

awardCriteriaDetails:
Qualité de la fourniture:
Prix:
Service après-vente:
Délai de livraison:
Qualité de l'offre:

Hydro Exploitation SA

street: Rue des Creusets 41

Reimmann AG

street: Mettlenbachstrasse 27


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: Instandstellung Strassentunnel, Neubau Fluchtstollen.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

ARGE SBT Interalp Bau AG / Frutiger AG

street: Brückenweg 3


name: Amt für Industrielle Betriebe Basel-Landschaft

title: Muttenz - Fernwärme Polyfeld, Heizungsanlage

description: Heizungsanlage

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Referenzen des Anbieters: 30
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 70
ZK 2: Referenzen des Anbieters: 30


name: Obergericht des Kantons Zürich Informatik,à l'attention de Marcel Mülli, Hirschengraben 13/15, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 257 93 33, E-mail:

title: Ersatz Flachbildschirm 19 Zoll

description: Das Projekt dient dazu, einen vorwiegend im Bereich der Texterstellung geeigneten Flachbildschirm (24 oder 27 Zoll) für die nächsten 8 Jahre den Anwendern an den 13 Standorten zur Verfügung zu stellen sowie die Rücknahme von Verpackungsmaterial und alten Flachbildschirmen. Eine Umfrage an den 13 Standorten betreffend der Bildschirmgrösse führte zu keinem einheitlichen Ergebnis, so dass an bestimmten Standorten nur 24 oder nur 27 Zoll Flachbildschirme eingesetzt werden.


name: Direktion Bau, Energie und Umwelt, Hochbau

description: Neuinstallation Sanitäranlagen

description: Neuinstallation Heizungsanlage inkl. Wärmeverteilung

description: Neuinstallation Elektroanlagen

title: Sanierung Kinderhaus Stern im Ried

description: Assainissement total du bâtiment, y compris les structures du home et de la crèche. Date de construction: 1957


name: Regtec SA, à l'attention de Jean-Claude Bourgeois,Route de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 / 651.01.20, Fax: 021 / 651.01.29, E-mail:

description: CFC 215 et 221 Façades ventilées avec revêtement en aluminium et vitrage également en aluminium.

title: AGRANDISSEMET DU SITE SCOLAIRE ET PARC SPORTIF - CENSUY - RENENS

description: Construction d'une école de 15 classes, de locaux annexes d'une salle de gymnastique double avec des locaux attenants, des aménagements extérieurs.

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


title: Travaux de construction pour conduites

description: Ausführung von Tiefbauarbeiten Hauptmengen: - Abtrag Ober- und Unterboden: 3'700 m3 - Belagsaufbruch: 1'500 m2 - Aushub (teilweise Abtransport): 5'400 m3 - Spriessungen: 5'000 m2 - Spundwände: 900 m2 - Grabenauffüllungen: 4'700 m3 - Beläge: 620 t - Randabschlüsse: 200 m

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. - Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). Ausländische Unternehmer haben eine Kopie der Anmeldung, bzw. der ausländerrechtlichen Bewilligung, vor Arbeitsbeginn an folgende Adresse einzureichen: Energie Wasser Bern, Administration Beschaffungsausschuss, Monbijoustrasse 11, 3001 Bern. - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Bestehen zwischen ewb und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann ewb den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. - Einhaltung der vertraglichen Bedingungen, gemäss Entwurf Werkvertrag. Fragen zum Vertrag können ausschliesslich während der in Ziffer 1.3 genannten Frist gestellt werden. Nach Ablauf der Frist für die Fragerunde finden keine Vertragsbereinigungen (mit Ausnahme von redaktionellen) statt. Allfällige allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters haben keine Gültigkeit. - Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch dringend empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100


name: Groupe E Connect SA,rte de la Madelain 32, 1753 Matran, Suisse

name: Archigroupe Estavayer SA, à l'attention de Etienne Buchs,Route d'Yverdon 20 / Case postale, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: 026 662 04 90, Fax: 026 662 04 99, E-mail:

description: Installations sanitaires

description: Installation électriques

description: Installation de chauffage

description: Installation de ventilation

title: Construction d'une buvette et sanitaires de plage Agrandissement des sanitaires et de la capitainerie existants du port

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Examens en laboratoire pendant le recrutement

description: le recrutement, dans les différents centres de recrutement, est une activité à grande échelle exécutée avec professionnalisme. Le recrutement se déroule pendant toute l'année. Certains centres de recrutement connaissent toujours 2 cycles de recrutement par semaine (Windisch, Lausanne), tandis que d'autres en ont 1 ou exceptionnellement 2 par semaine. Les examens médicaux lors du recrutement comportent un certain nombre d'examens médicaux techniques (radiographie, fonction pulmonaire, électrocardiogramme au repos, audiométrie en laboratoire, etc.) en plus d'examens cliniques étendus. Tous les examens médico-techniques sont saisis et archivés dans des moyens informatiques.Un examen en laboratoire est prévu dans le cadre des examens médicaux des conscrits. Cet examen en laboratoire est volontaire pour les conscrits ; il est toutefois requis pour l'incorporation dans certaines armes. L'hypothèse est qu'environ deux tiers des conscrits, sur un total d'environ 35 000, feront l'examen en laboratoire.

street: Rodtmattstrasse 110

Viollier AG

street: Hagmattstrasse 14


title: Badener-/ Regensdorfer-/ Zürcherstrasse, Weiningen

description: Kanton: Erneuerung Fahrbahn, Fussgängeranlagen, Beleuchtungsanlagen, Anlagen öffentlicher Verkehr, Verkehrseinrichtung (Absperrgeräte, Warneinrichtungen, Lichtsignalanlagen), Sanierung der Strassenentwässerung der Badenerstrasse (bis Hausnummer 37A, bis Dietikonerstrasse km 1.900) und der Regensdorferstrasse bis km 2.85. Gemeinde: Erneuerung Fahrbahn, Fussgängeranlagen, Beleuchtungsanlagen, Anlagen öffentlicher Verkehr, Verkehrseinrichtung (Absperrgeräte, Warneinrichtungen, Lichtsignalanlagen) und Sanierung der Strassenentwässerung der Zürcherstrasse (Lindenplatz bis Grossächerstrasse). Erneuerung Kanalisation und Wasserleitungen Dietikoner-/ Badener-/ Regensdorfer-/ Zürcherstrasse. Planerleistungen für die SIA-Teilphasen 31 (Vorprojekt) bis und mit 53 (Inbetriebnahme/ Abschluss). Detaillierter Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Angebotspreis (Anschaffungskosten): 50
- Qualität (Auftrags- und Projektanalyse): 20
- Fachkompetenz und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 30
- Angebotspreis (Anschaffungskosten): 50
- Qualität (Auftrags- und Projektanalyse): 20
- Fachkompetenz und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 30


title: Construction d'un Nouvel Hôtel Judiciaire, La Chaux-de-Fonds

description: Prestations d'ingénieur CVCS selon la norme SIA 108/2003- Installations de chauffage- Installations de ventilation, climatisation et froid- Ventilation contrôlée- Installation désenfumage mécanique 31 Avant-projet 32 Projet de l'ouvrage33 Procédure de demande d'autorisation 41 Appels d'offres 51 Projet d'exécution 52 Exécution de l'ouvrage 53 Mise en service

Service des bâtiments (SBAT)

street: Rue de Tivoli 5 — case postale 55

CEC SA

street: Chemin des Aulx 18


title: Pro Quarta - Alvaneu Bad Belagsarbeiten

description: Belag fräsen 13000m2; UG 0/45 700m3; ACT 22N 450 t; ACT 16N 880 t; AC 8N 820 t


name: AC architectes – Alexandre Clerc architectes SÀRL

description: CFC 201 Fouilles en pleine masse

description: CFC 211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie_CFC 112 Démolitions

description: CFC 211.1 Echafaudages

description: CFC 215.5 Revêtements extérieurs métalliques

description: CFC 221.1 Fenêtres bois-métal

description: CFC 221.9 Eléments métalliques préconfectionnés_CFC 272.2 Ouvrages métalliques courants

description: CFC 222 Ferblanterie_CFC 224 Couverture_CFC 225 Etancheité

description: CFC 226.2 Crépissages de façade isolants

description: CFC 230 Installations électriques

description: CFC 243 Installations en chauffage

description: CFC 244 Installations en ventilation

description: CFC 250 Installations sanitaires

description: CFC 358 Agencements de cuisine industrielle

description: Transformation et agrandissement de l'EMS du Gibloux à Farvagny Il s'agit d'un agrandissement et d'une transformation en étapes. Le bâtiment existant reste en fonction pendant les travaux. Le début des travaux est prévu pour avril 2014.

street: Route de la Fonderie 8c – case postale 142


title: Charnadüra - Celerina Belagsarbeiten

description: Belag AC B 22 S 850 t; AC 8 S 360 t.


name: Morf Architekten AG, Frohburgstrasse 60, 4663 Aarburg, Suisse, Téléphone: 062 791 63 33, Fax: 062 791 63 34

title: Neubau Dienstleistungsgebäude Spital Zofingen, GU-Submission

documentType: cancellationDetails

description: Neubau eines 3-geschossigen Dienstleistungsgebäudes für das Spital Zofingen in Holzmodulbauweise, mit der Option einer späteren Aufstockung um zwei weitere Geschosse. Es besteht die Absicht, den Planungs- und Ausführungsauftrag (exkl. Vorprojekt, Bauprojekt und Bewilligungsverfahren) einem Generalunternehmer (GU) zu erteilen.

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen sind vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet einzureichen. Abänderungen am Ausschreibungstext sind nicht zulässig und führen zum Ausschluss des Bewerbers. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Vorausgesetzt wird das Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen sind die berufsüblichen Bedingungen einzuhalten. Ausländische Anbieter müssen nach Möglichkeit ein Zustelldomiziel in der Schweiz wählen.


name: Service achats transports publics genevois

title: Mezzanine T - Façades anti-feu.

description: Construction de façades anti-feu.

street: Route de la Chapelle 1


name: Einwohnergemeinde Muri bei Bern Bauverwaltung,à l'attention de Heinz Kehrwand, Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, Suisse, Téléphone: 031 950 54 70, Fax: 031 950 54 74, E-mail:

title: Werkhofgebäude, Gesamtsanierung; Bedachungsarbeiten inkl. Spenglerarbeiten

description: Flachdacharbeiten inkl. Spenglerarbeiten

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen der Unternehmung: 20
Ökologie / Transporte /Anfahrtsweg: 20
Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen der Unternehmung: 20
Ökologie / Transporte /Anfahrtsweg: 20


name: Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en management de projets

title: Projet de construction de logements.

description: Le marché concerne l'attribution de mandats complets d'architecte et d'ingénieur civil pour l'étude et le suivi des travaux d'un projet d'environ 13 à 14 logements pour un budget cible de 6 200 000 TTC (CFC 1 à 5, honoraires compris).

awardCriteriaDetails:
Concept d'intervention et de planification:
Prix (offre d'honoraires):
Organisation du candidat (capacité, personnes-clés, temps consacré, ...):
Références du candidat:

street: Rue des Tuillières 1


name: armasuisse Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Chef de projet technique E-Learning DDPS

description: La méthode E-Learning a été introduite au DDPS sous la direction de l'État-major de conduite.armasuisse a été responsable de l'analyse technique préalable, de l'évaluation du système, de l'acquisition et, en qualité d'entrepreneur général pour la technologie au sein du DDPS, de l'introduction de l'infrastructure de E-Learning. Vu la poursuite systématique du développement de la méthode E-Learning, il est nécessaire de continuer le développement de la technologie en plus de l'exploitation fiable de la plate-forme de E-Learning, respectivement de l'adapter aux exigences des utilisateurs. Dans ce contexte, le E-Learning sur des terminaux mobiles est un thème d'actualité pour les années à venir, tout comme la virtualisation de l'infrastructure Client.Le service des modifications pour le E-Learning est déjà en place, et il a enregistré plus de 200 requêtes de modifications. Le volume de travail que cela représente ne peut plus être géré par un unique collaborateur interne qui doit, par ailleurs, assurer le suivi d'autres projets. Par conséquent, un prestataire de services externe est recherché pour le soutien à la direction générale du projet E-Learning, à l'Etat-major de conduite, et au chef de projet technique E-Learning, chez armasuisse. L'octroi d'un mandat de plusieurs années (4-5 années) doit garantir la stabilité aussi bien pour le projet E-Learning que pour le mandataire.

Mindcom GMBH

street: Sonnhalde 7


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Chandieu - 1209 TI - Gestion transport et traitement des déchets

description: Gestion, transport et traitement des déchets- CFC 138.Estimation : CHF 132 000.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Gemäss Beilage Dokumente A-I


title: EMG-Ersatzbeschaffung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Consortium ITIS, Infra Tunnel SA-Implenia Suisse, PA Infra Tunnel SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N05 Gal.Fluchtstollen Ligerztunnel - Travaux spéciaux et souterrains pour réalisation de la galerie de sécurité.

description: Réalisation d'une galerie de sécurité d'une longueur de 2'110 m, comportant 9 liaisons transversales et 3 locaux techniques en souterrain, ainsi qu'un bâtiment technique enterré au portail Ouest :– excavation de la galerie de sécurité à l'aide d'un avancement au tunnelier (TBM) de diamètre 4.50 m, comprenant un tronçon sans revêtement et un tronçon avec revêtement et étanchéité d'une longueur de 90 m en zone de protection des eaux S2- réalisation des liaisons transversales et des locaux techniques principalement par sciage/éclateur et pour certains ouvrages par minage : longueur cumulée d'env. 250 m pour un volume de 6'000 m3. Ces ouvrages sont en grande partie avec une étanchéité et un revêtement intérieur- excavation et soutènement de fouille de la tranchée d'accès au portail Ouest : – volume d'excavation d'env. 20'000 m3- 1'600 m2 de paroi berlinoise– 45 forages de 400 mm pour la mise en place d'un profilé HEM 240 (longueur totale 800 m)– 200 tirants actifs– 250 tirants passifs- édification du local technique au portail Ouest d'un volume de 6'500 m3.

street: Place de la Gare 7

street: Rue de la Gare 15C


title: BKP 23 Elektroanlagen

description: Elektroanlagen zur Sanierung und Erweiterung Alterszentrum Suhrhard


name: Pool Jundt / Ecoscan / WTM-GAC / AcouConsult / RSA / Sede p.a. Thomas Jundt ingénieurs civils SA

title: Construction d'un amortisseur de bruit pour avions sur l'aire Sud – lot 2.3 – fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton.

description: Construction d'un amortisseur de bruit sur le site de l'aéroport pour effectuer les essais moteurs des avions à l'intérieur de la halle afin de limiter les propagations sonores vers les riverains.

street: Fontenette 27

Implenia Suisse SA

street: Chemin de l'Echo 1


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme,à l'attention de Roland Strebel, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 645 80 84, Fax: +41 44 645 88 90, E-mail:

title: Sanierung Kommandoraum und Auditorium BKP 244 Lüftung

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet den Umbau/Ersatz, die Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der bestehenden Lüftungsanlagen.


name: GLOBAL TRANSLATIONS GmbH,Alleestrasse 1, 2572 Sutz-Lattrigen, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Achat Prestations du groupe et imprimés, à l'attention de Fabian Krienbühl,Wylerstrasse 123, 3000 Bern 65, Suisse

description: DEU, FRA => ITA

description: DEU => FRA

description: ITA, FRA, DEU => ENG

description: ITA, FRA => DEU

title: Übersetzungsdienstleistungen, SBB-spezifisch

description: Der Dienstleister übersetzt Texte im Bereich SBB-spezifisch.

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 30
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 10
Testübersetzung: 35
Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 30
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 10
Testübersetzung: 35


name: État de Vaud, DFIRE, service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL)

title: Lausanne - Cité, nettoyage standard et à fond

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 13 250 m².

street: Place de la Riponne 10


title: Rénovation du Café de l'Hôtel-de-Ville - M154 TI - Mandat d'architecte

description: Rénovation du Café de l'Hôtel-de-Ville- mandat d'architecteEstimation : CHF 320 000.- HT


name: Vallat Partenaires SA,Rue des Tuillières 1, 1196 Gland, Suisse

title: Mandats de gérance des immeubles appartenant à la Commune

description: Gestion de deux portefeuilles d'immeubles de la Commune de Plan-les-Ouates. Lot 1: portefeuille d'immeubles en régime libre d'une valeur locative de CHF 4'780'000 Lot 2: portefeuille d'immeubles en régime subventionné d'une valeur locative de CHF 4'380'000

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Südwest

title: CH- Landschaftspflegerische Maßnahmen, Erzingen-Beringen, Strecke 4000

description: Im Zuge der Wiederherstellungsmaßnahmen entlang der neuen Böschung sind rund 29.000 m2 Wildblumenwiese anzusäen, 2153 Sträucher zu pflanzen, sowie 264 Reptilienmodule anzulegen. Incl. 3 Jahre Fertigstellungs- sowie Entwicklungspflege. Im Bereich von Privatgrundstücken sind verschiedenste Pflanz- bzw. Gestaltungsarbeiten auszuführen.

eligibilityCriteria: - Erklärung über die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes. - Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist. - Der Bieter verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. § 5, sowie Nachweis und Kontrolle gem. § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel Stadt. - Erklärung über den Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren. - Erklärung, dass der Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen ist. - Referenzliste über vergleichbare Maßnahmen im Bereich der Deutschen Bahn AG. Vorstehende Erklärungen/nachweise können bei erfolgreicher Teilnahme am Präqualifikationsverfahren der Deutschen Bahn AG durch Vorlage der Präqualifikationsurkunde erbracht werden, sofern sich keine wesentlichen Änderungen ergeben haben. Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen. Ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o.g. Reihenfolge in einer Anlage, kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.


name: Politische Gemeinde Thalwil vertreten durch DLZ Liegenschaften

title: Neubau Hort, Mittagstisch und Kiga auf bestehender Schulanlage Schwandel in Holzelementbauweise unter laufendem Betrieb

description: BKP 1 – 9, Totalunternehmerleistung (Ausführungsplanung / Ausführung / Inbetriebnahme / Abschluss gem. SIA 102); Neubau Hort, Mittagstisch und Kiga auf bestehender Tiefgarage auf dem Areal der bestehenden Schulanlage Schwandel / Holzelementbauweise (Minergie-Standard) unter laufendem Betrieb / Anpassung der Umgebung

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung eingeladen werden die drei bis vier bestgeeigneten Totalunternehmer, welche mittels Präqualifikationsunterlagen ihre fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe (Neubau Hort, Mittagstisch und Kiga) nachgewiesen haben.


name: Stadt St.Gallen Hochbauamt,à l'attention de Sandra Fuchs, Neugasse 1, 9004 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 71 224 55 82, Fax: +41 71 224 50 45, E-mail:

description: BKP 215.5 Äussere Bekleidungen

description: BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

title: Neubau Werkhof Gartenbauamt, St.Gallen / BKP 215.5 Äussere Bekleidungen / BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

description: BKP 215.5 Äussere Bekleidungen BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Umbau Leonhardschulhaus, Anpassung Schulhaus, BKP 276 Innere Abschlüsse / BKP 274 Spezialverglasungen

description: Das Gebäude Leonhardstrasse 15 wurde in den Jahren 1994 bis 1997 durch Burkhardt + Partner Architekten erstellt. Es beherbergt heute die Weiterbildungsschule Leonhard. Das Schulhaus WBS Leonhard wechselt von einer Weiterbildungsschule zu einer Sekundarschule und wird für 18 Klassen (6x3) entsprechend den Planungsvorgaben räumlich angepasst. Hierzu gehört auch der Einbau von neuen, flexibel nutzbaren, verglasten Gruppenräumen in heutigen Gangbereichen. Diese Verglasungen sind Gegenstand dieser Ausschreibung.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: Menuiserie - Ebénisterie Oberson SA,Rue de l'Industrie2, 1632 Riaz, Suisse

name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, Service des Bâtiments, à l'attention de Charles Ducrot,Grand-Rue 32, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41263053786, Fax: +41263053803, E-mail:

description: Kohlendioxyd Netzwerk / Gazeinrichung CO2

description: Menuiserie intérieure, revêtements en bois intérieurs

title: Transformation de l'ancienne clinique Garcia pour l'institut A. Merkle, lot 6

description: Innenumbau, neubau neues Gebaüde, Technische Anlagen


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Division Personenverkehr

title: Roue en une seule pièce pour ICN

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Galvolux SA,Via Strecce 1, 6934 Bioggio, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: (b709-13) Nouveau Tribunal pénal fédéral (TPF) à Bellinzone transformation de l’ancien bâtiment et extension d’un nouveau bâtiment.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Gymnase du Bugnon Lausanne, changement de fenêtres

description: Changement de fenêtres en bois

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: DV & architectes associés SA,Rue de l'Industrie 23, 1950 Sion, Suisse

name: Association Beaulieu et Commune de Venthône, à l'attention de M. Daniel Antille,Rue du Village 20, 3973 Venthône, Suisse, Téléphone: 027 455 76 33, Fax: 027 456 30 92, E-mail:

title: Concours d'architecture pour l'aménagement de la zone du Pré du Chêne et la construction d'un établissement médico-social EMS


title: Sicherheitsdienste für Zentren für Asylsuchende des Kantons St.Gallen

description: Die eingesetzte Sicherheits-Firma, respektive deren Mitarbeitende, ist primär für die Sicherheit von Mitarbeitenden und Bewohnenden des Zentrums für Asylsuchende zuständig und überwachen sekundär die Gegend im näheren und weiteren Umkreis des Zentrums für Asylsuchende.

eligibilityCriteria: 10.10.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis:
2. Erfahrung:
3. Referenzen:
1. Preis:
2. Erfahrung:
3. Referenzen:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Infrastruktur

title: Engelgasse, Inlinersanierung

description: Es sind die folgenden Inlinersanierungsarbeiten auszuführen: Kanalsanierung DN 500: 370m Kanalsanierung DN 300: 150m Kanalsanierung Grundstückanschlussleitungen: 240m


name: Reformierte Kirchgemeinde Langenthal, Geissbergweg 6, 4902 Langenthal, Suisse

title: Sanierung Kirchgemeindehaus Geissberg, Langenthal

description: Das Gebäude (Baujahr 1956) weist Mängel in den Bereichen Sicherheit, Energie und infrastruktur auf. Die wichtigsten baulichen Interventionen sind: Erneuerung der Bodenbeläge, Fenster, Decken, Liftanlage, Beleuchtung, die Wärmedämmung des Estrichbodens sowie die Erneuerung der technischen Infrastruktur im Saal und im Ratszimmer.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Service des ouvrages d'art,Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: OA 5308 - Tunnel de Carouge Mise en conformité des équipements EES de l’ouvrage Lot 3 - Vidéosurveillance

description: Travaux de rénovation des équipements d’exploitation et de sécurité (EES) du tunnel de Carouge, situé sur la route du Val d’Arve à CH-1227 CAROUGE, entre les routes de Saint-Julien et de Veyrier. Le présent appel d’offres concerne l'installation d'équipements de vidéosurveillance. Montant estimatif des travaux: 238'000 CHF TTC

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: École polytechnique fédérale de Lausanne, Laboratory of photonics and quantum measurements (LPQM)

title: Package of microwave devices

description: D'ici la fin de l'année 2013, l'EPFL a l'intention d'acquérir un ensemble d'appareils micro-onde qui se compose de deux analyseurs de réseau vectoriels, deux analyseurs de spectre en temps réel, un analyseur de spectre superhétérodyne rapide, deux oscilloscopes, trois générateurs de signaux et d'un analyseur de source de signal (s.v.p. voir les spécifications des appareils pour plus de détails) pour son Laboratoire de photonique et mesures quantiques (LPQM) de l'Institut de physique de la matière condensée (ICMP) de la Faculté de sciences de base (SB).L'équipement sera dédié à des recherches à la pointe du progrès dans le domaine de l'optomécanique quantique.Les fournisseurs peuvent trouver des informations générales sur le laboratoire impliqué dans ces recherches depuis l'adresse internet http://k-lab.epfl.ch

street: Bâtiment PH — Station 03

Roschi Rohde & Schwarz AG

street: Mühlestrasse 7


description: BKP 273 Schreinerarbeiten: Brandschutzverglasungen, Rahmen Eichen Massivholz.

description: BKP 122 Provisorien: Provisorische Traglufthalle während der Bauphase, liefern, erstellen, vorhalten und Rückbau.

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten: Abbruch/Rückbau bestehender Turnhalle, Aushubarbeiten bis 12m Tiefe, Baugrubensicherung mit Nagelwand, Abfangung mit Mikropfählen, Unterfangungen best. Gebäude, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Maurerarbeiten.

description: BKP 215.2 Fassadenbau: Ganzglasfassade, Unterkonstruktion Aluminium

description: BKP 23 Elektroinstallationen: Starkstrominstallationen, Schwachstrominstallationen, Leuchten und Lampen

description: BKP 240 Heizung: Übernahme der Wärme ab der bestehenden Heizzentrale für Raumheizung, Erwärmung der Frischluft in den Lüftungsanlagen und Wassererwärmung.

description: BKP 244 Lüftungsanlagen: Mechanische Be- und Entlüftung der Turnhalle und Garderoben. Monoblock mit integrierter Wärmerückgewinnung und entsprechendem Kanalnetz.

description: BKP 25 Sanitäranlagen: Allgemeine Sanitärapparate, spezielle Sanitärapparate, Ver- zund Entsorgungsapparate (Wasserwärmer, Druckerhöhungsanlage, Abwasserpumpe, Zirkulationspumpe), Leitungen, Dämmungen, Vorwandinstallation GIS mit Beplankung, Grundleitungen unter Bodenplatten.

title: Naubau Doppelturnhalle Bitzius, BKP 122, 211, 215, 230, 240, 244, 250 und 273

description: Das Schulhaus Bitzius wurde 1909 erbaut. Um 1928 wurde auf der nörflichen Schmalseite des Schulhauses eine Turnhalle angebaut. Die bestehende Turnhalle weist bauliche Mängel auf und lässt sich bezüglich ihrer Abmessungen nur eingeschränkt nutzen. Sie wird deshalb zugunsten einer neuen Doppelturnhalle abgerissen. BKP : 211 - Baumeisterarbeiten BKP : 122 - Provisorien BKP : 2152 - Fassadenbau BKP : 23 - Elektroanlagen BKP : 244 - Lüftungsanlagen BKP : 242 - Wärmeerzeugung BKP : 25 - Sanitäranlagen BKP : 273 - Schreinerarbeiten

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: > Preis (80%):
> Referenzobjekte (20%):
BKP 211 Baumeisterarbeiten::
> Preis (70%):
> Baustellenorganisation (20%):
> Referenzen (10%):
BKP 122 Provisorien (Provisorische Traglufthalle):
> Preis (100%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
> Preis (80%):
> Referenzobjekte (20%):
BKP 211 Baumeisterarbeiten::
> Preis (70%):
> Baustellenorganisation (20%):
> Referenzen (10%):
BKP 122 Provisorien (Provisorische Traglufthalle):
> Preis (100%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


description: BKP 281.81 Doppelböden: 200 m2 Doppelboden mit Stützen, Tragprofilen, Doppelbodenplatten aus Holzwerkstoff, schwerbrennbar und Bodenbelag aus Kugelgarn.

description: BKP 272.31 Innere Verglasungen aus Metall: 28 Brandabschlüsse und Verglasungen als Metall/Glaskonstruktion, ein und oder mehrteilig, mit und ohne eingebauter Flügeltüre, 1- bis 2-flügelig.

description: BKP 281.21: Sporthallenböden: 360m2 Sporthallenboden, punktelastische Sportböden

description: BKP 281.22 Bodenbeläge aus Textilien: 850 m2 Bodenbeläge aus Textilien, Kugelgarn.

description: BKP 2816-Bodenbeläge aus Vollklinkerplatten: 1‘100 m2 Bodenbelag aus Vollklinker-Platten in der Fahrzeughalle

description: BKP 281.71 Bodenbeläge aus Holz: 800 m2 Parkettböden aus Eiche mit nachträglicher Oberflächenbehandlung.

description: Neubau Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West. Innere Verglasungen aus Metall, Sporthallenböden, Bodenbeläge aus Textil, Bodenbeläge aus Kunststein Vollklinker, Bodenbeläge aus Holz, Doppelböden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: > BKP 272.3 Innere Verglasungen aus Metall::
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung des Angebots (30%):
Der Unternehmer analysiert anhand der Submissionsunterlagen den vorgesehenen Auftrag und erstellt zuhanden der Bauherrschaft folgende Dokumente::
-- technische Detailschnitte alle Türen, Festverglasungen, Fenstern und Rahmenverbreiterungen.:
-- genaue Angaben über die Abmessungen der angebotenen Produkte.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.21 Sporthallenböden:
- Preis (70%):
- Technische Beurteilung des Angebots (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.22 Bodenbeläge aus Textilien:
- Preis (70%):
- Technische Beurteilung des Angebots (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.6 Vollklinker Fahrzeughalle:
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz:
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.8 Doppelböden:
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
> BKP 272.3 Innere Verglasungen aus Metall::
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung des Angebots (30%):
Der Unternehmer analysiert anhand der Submissionsunterlagen den vorgesehenen Auftrag und erstellt zuhanden der Bauherrschaft folgende Dokumente::
-- technische Detailschnitte alle Türen, Festverglasungen, Fenstern und Rahmenverbreiterungen.:
-- genaue Angaben über die Abmessungen der angebotenen Produkte.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.21 Sporthallenböden:
- Preis (70%):
- Technische Beurteilung des Angebots (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.22 Bodenbeläge aus Textilien:
- Preis (70%):
- Technische Beurteilung des Angebots (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.6 Vollklinker Fahrzeughalle:
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz:
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
> BKP 281.8 Doppelböden:
- Preis,: 70
- Technische Beurteilung (30%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten Produkten gegenüber der den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
-- Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten (Material, Formate, Verlegeart etc.):
-- Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung/Aufbau nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Werden die von der Bauherrschaft in der Ausschreibung vorgeschlagenen Produkte vollständig übernommen oder werden die vom Unternehmer eingesetzten Produkte als gleichwertig eingestuft, so wird dies mit 4.5 Punkten bewertet.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


title: Gebäudehüllensanierung, Aufstockung, Erdbebenertüchtigung und Brandschutzmassnahmen Gebäude "K"

description: Metallbauarbeiten wie Brandabschlüsse als Schiebe- oder Flügeltüren, Glasabschlüsse und Fronten, Oblichter Schlosserarbeiten wie Geländer, Fluchttreppen innen und aussen.

eligibilityCriteria: Achtung: Fehlt bei einer Leistungsposition die Preis-Angabe oder sind Text-Änderungen angebracht worden, ist das ganze Angebot ungültig. ev. Unternehmervarianten sind mit separater Offerte anzubieten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis (Berücksichtigung Unternehmervariante möglich): 60
Fachkompetenz / Schlüsselpersonal: 15
Referenzobjekte: 15
Regieansätze: 10
Preis (Berücksichtigung Unternehmervariante möglich): 60
Fachkompetenz / Schlüsselpersonal: 15
Referenzobjekte: 15
Regieansätze: 10


description: Assurance de base

description: Couverture excédentaire

title: Hôpital neuchâtelois - Assurance Responsabilité Civile

description: Couverture d'assurance de responsabilité civile pour l'ensemble de l'Hôpital neuchâtelois

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Chandieu 8 (1145TI) Terrassements

description: Terrassements, estimation CHF 1'524'000.-


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

description: Vermessungsdienste für die Gebiete Allschwil, Schönenbuch, Binningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil, Ettingen.

description: Vermessungsdienste für die Gebiete Rheinfelden, Möhlin, Waldbach, Stein, Sisseln, Eiken, Oeschgen, Frick und Gipf-Oberfrick.

description: Vermessungsdienste für die Gebiete Muttenz, Pratteln, Augst, Kaiseraugst, Füllinsdorf, Frenkendorf, Liestal, Lausen und Itingen.

description: Vermessungsdienste für die Gebiete Birsfelden, Münchenstein, Arlesheim, Reinach, Dornach, Aesch und Pfeffingen.

title: Rahmenvertrag für die Aufnahme von Werkinformationen Erdgas in den Kantonen Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn für die Industriellen Werke Basel (in 4 Losen)

description: Gegenstand des Vergabeverfahrens ist die vollumfängliche Aufnahme aller Werkinformationen Erdgas der Industriellen Werke Basel in 32 Gemeinden der Kantone Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn, sowie etwaig anfallende Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb. Zur Nachführung des IWB-Datenbestands im Geografischen Informationssystem benötigen die IWB in den 32 Gemeinden bei Netzänderungen die vollständigen und geprüften geografischen Lageinformationen der Erdgasleitungen und –armaturen. Neben der geografischen Lage gibt die Aufnahme auch die vollständige Leitungstopologie bis und mit Verbindung zur Altanlage eindeutig wieder. Die Aufnahme erfolgt durch den AN am offenen Graben vermessungstechnisch exakt nach den anerkannten Grundsätzen und Regeln der Technik sowie wirtschaftlich optimalen Möglichkeiten. Eine detaillierte Zusammenstellung der technischen Spezifikationen ist der „Richtlinie der IWB für die Vermessung von Erdgasleitungen“ zu entnehmen. Da die Vorgaben zu dieser Richtlinie vom Betrieb definiert werden und nicht von der Dokumentation, ist es möglich, dass sich einzelne In-halte betriebsbedingt ändern. Dem AN steht nicht zu, diese Änderungen gesondert in Rechnung zu stellen. Es ist möglich, sich auf mehrere der vier ausgeschriebenen Lose zu bewerben. Der Zuschlag erhält jeweils das bestbewertete Los. Die Ausschreibungsunterlagen beziehen sich auf alle Lose. Bei Einreichung mehrerer Lose muss das Angebot entsprechend mehrfach eingereicht werden.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: sd ingénierie Fribourg SA, à l'attention de Damien Metry,Route des Daillettes 21, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 425 85 00, Fax: 026 425 85 01, E-mail:

title: Pont de Montbovon - Renforcement et remise en état

description: Renforcement et remise en état du pont d'accès à l'usine électrique de Montbovon. Renforcement par la mise en place d'une couche de béton BFUP sur le tablier et d'une précontrainte extérieure à l'intrados. Création de blocs d'ancrages aux culées. Démolition et reconstruction de bordures de pont. Pose de revêtement et de garde-corps


title: Meientalstrasse und Libellenweg

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten: Fr. 0.65 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Merenschwand/Benzenschwil IO/AO, K 352 Benzenschwiler-/Dorfstrasse

description: Ingenieurleistungen als Gesamtleiter mit den zugewiesenen Ingenieurleistungen in den Fachbereichen: - Strassenbau - Vermessung Gesamt- und Fachkoordination in allen Phasen und über alle Fach- und Anlagenschnittstellen inkl. Werkleitungen in den Projektphasen 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt; 41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag; 51 Ausführungsprojekt, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme. Die Leistungen sind grundsätzlich in der SIA 103 (2003) - Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben und gemäss Leistungsbeschrieb in den Angebotsunterlagen für Planerleistungen zu offerieren.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kompetenz: 35
- 2 Projektreferenzen (30%):
- Erfahrungen des Bauherrn (30%):
- 2 Referenzen Schlüsselperson (40%):
Preis: 30
Auftragsanalyse: 30
- Projektanalyse (40%):
- Vorgehenskonzept (40%):
- Risikobeurteilung (20%):
Lehrlingsausbildung: 5
Kompetenz: 35
- 2 Projektreferenzen (30%):
- Erfahrungen des Bauherrn (30%):
- 2 Referenzen Schlüsselperson (40%):
Preis: 30
Auftragsanalyse: 30
- Projektanalyse (40%):
- Vorgehenskonzept (40%):
- Risikobeurteilung (20%):
Lehrlingsausbildung: 5


name: Steinfels Swiss Division der Coop Genossenschaft

name: Stadt Zürich, Gesundheits- und Umweltdepartement

title: Warengruppe Objekt-Reinigung

description: Lieferung von Produkten im Bereich Objekt-Reinigung

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Submissionsuntelagen


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: P-OF-12-057 Cables et files.

description: cette offre est pour les marchés de l'approvisionnement en cables et files pour 2 an avec deux options pour une année supplémentaire. L'offre écononmiquement la plus avantageuse gagnera.

street: Mittelstrasse 43

NKT Cables GmbH

street: Düsseldorfer Straße, 400

countryName: DE


name: Sapeurs-pompiers de Urtenen-Schönbühl / Mattstetten,à l'attention de Christian Haueter, Commandant, Place centrale 8, case postale, 3322 Urtenen-Schönbühl, Suisse, Téléphone: +41 31 850 60 60, Fax: +41 31 850 60 65, E-mail:

title: Lieferauftrag Tanklöschfahrzeug

description: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF). Aufbau auf einem 2-achsigen LKW-Fahrgestell einer in der Schweiz etablierten LKW-Marke, mit Werksdoppelkabine oder anbieterseitig verlängerter Frontlenkerkabine mit Sitzanordnung 1+1+3, Gesamtgewicht max. 18t, Allradantrieb (4x4), Wandlerautomatikgetriebe mit Retarder, Motorleistung min. 20PS/t, Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-3000, Löschwassertank min. 3'000l. Die detaillierten Anforderungen sind den kompletten Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Anbieter gelten als Teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt erforderlichen Nachweisen beizulegen. - Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. - Erfüllen der technischen und kommerziellen Spezifikation gemäss den kompletten Ausschreibungsunterlagen. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Weitere Teilnahmebedingungen gemäss den kompletten Ausschreibungsunterlagen.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1370) 420 Imprimantes pour visas.

description: L'office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) lance le présent appel d'offres sur mandat de l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le but d'acquérir de nouvelles imprimantes pour les visas (imprimantes équipées d'un lecteur de code-barres). Les nouvelles imprimantes doivent remplacer les imprimantes utilisées jusqu'à présent. Elles seront principalement installées dans les représentations suisses à l'étranger et sur les sites du Corps des gardes-frontières. Le présent appel d'offres porte sur la fourniture des prestations suivantes à partir du 3e trimestre 2013 jusqu'au 31.12.2018: livraison de 200 imprimantes professionnelles à jet d'encre (option pour 400 unités supplémentaires), équipées d'un lecteur de code-barres intégré («area-image engine»). L'imprimante pour visas doit répondre à toutes les exigences et être livrée par un mandataire compétent et digne de confiance.

street: Fellerstrasse 21

ARP Schweiz AG

street: Birkenstrasse 43b


description: Wengliswil Brünisried

description: Granges-Paccot La Sonnaz

description: Chénens PS CFF - Croisée Axe 2000

description: Montet - Mussillens

description: Bollion Entrée du village

description: Villaranon - Siviriez

description: Vesin Route d'Aumont

description: Ecublens Bretelle Promasens

description: Limite VD - Cugy

description: Montbovon, route d'Allières, Les Pichons-Commun des Moret

description: Epagny, barrage antichars - Enney, PS TPF

description: Farvagny, route de Grenilles

description: Botterens, traversée du village

description: Gruyères, Epagny-Pringy

title: Entretien constructif 2013

description: Strassenbauliche Massnahmen

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Benjamin Bartmann,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 02, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Suite au départ de la Haute école pédagogique de l’immeuble Brückenstrasse 69-73, ce dernier doit être adapté d’ici à septembre 2014 en vue d’accueillir la section Gestion de la Haute école spécialisée bernoise (HESB). Par ailleurs, le bâtiment fera l’objet de mesures d’entretien. Nous cherchons une équipe de concepteurs généraux pour les phases SIA 41 à 53, laquelle réunira un bureau d’architectes (direction générale du projet), un ingénieur civil, un physicien du bâtiment, une équipe de concepteurs spécialisés dans les installations techniques (chauffage / ventilation / climatisation / réfrigération / sanitaire) et un concepteur spécialisé dans les installations électriques / MCRG. Le marché sera adjugé à une équipe de mandataires expérimentée et compétente (communauté de mandataires) à la tête de laquelle se trouvera le bureau d’architectes qui désignera une personne pour assurer la direction générale et une autre pour assurer la suppléance. Une personne du bureau d’étude CVCRS ainsi qu’une autre pour assurer la suppléance seront nommées responsables de la coordination des installations techniques, y compris des installations électriques / MCRG. Remarque : tous les concepteurs ayant élaboré les phases Projet de construction et Permis de construire participent également à cet appel d’offres.

description: Nach dem Auszug der Pädagogischen Hochschule aus der Liegenschaft in der Brückenstrasse 69-73 in Bern, soll diese bis September 2014 für den Fachbereich Wirtschaft der Berner Fachhochschule (BFH) angepasst werden. Daneben stehen Unterhaltsmassnahmen für die Gebäude an. Mit diesem Verfahren wird ein Gesamtplanerteam für die SIA-Phasen 41 bis 53 gesucht, welches aus einem Planer für Architektur (Gesamtleitung), einem Bauingenieur, einem Bauphysiker, einem Fachplanerteam Gebäudetechnik (bestehend aus Planern für Heizung/Lüftung/Klima/Kälte/Sanitär) und einem Fachplaner für Elektro/MSRL besteht. Die Beauftragung erfolgt an ein erfahrenes und kompetentes Gesamtplanerteam (Planergemeinschaft), wobei die Firma Architektur die Gesamtleitung hat und einen/eine GeamtleiterIn sowie die Stellvertretung stellt. Für die Fachkoordination der Gebäudetechnik, inkl. Elektro/MSRL ist eine Person des Fachplanungsbüros HLKKS sowie deren Stellvertretung zu benennen. Hinweis: Sämtliche Planer, welche die Phasen Bauprojekt und Baubewilligung erarbeitet haben, werden sich ebenfalls für diese Leistungen bewerben.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Schlüsselpersonen: 40
1.1 GesamtleiterIn Planungsteam:
1.2 Projektleiter Architektur:
1.3 Projektleiter Bauingenieur:
1.4 Projektleiter Bauphysik:
1.5 Fachkoordination Gebäudetechnik:
1.6 ProjektleiterIn HLKKS:
1.7 ProjektleiterIn E/MSRL:
2. Auftragsverständnis: 40
2.1 Auftragsanalyse:
2.2 Projektmanagement:
2.3 Ablaufkoordination und Terminplanung:
2.4 Organigramm:
2.5 Aufwandverteilung:
3. Preis: 20
1. Schlüsselpersonen: 40
1.1 GesamtleiterIn Planungsteam:
1.2 Projektleiter Architektur:
1.3 Projektleiter Bauingenieur:
1.4 Projektleiter Bauphysik:
1.5 Fachkoordination Gebäudetechnik:
1.6 ProjektleiterIn HLKKS:
1.7 ProjektleiterIn E/MSRL:
2. Auftragsverständnis: 40
2.1 Auftragsanalyse:
2.2 Projektmanagement:
2.3 Ablaufkoordination und Terminplanung:
2.4 Organigramm:
2.5 Aufwandverteilung:
3. Preis: 20


name: Direction générale des systèmes d'information (DGSI) État de Genève

title: Système d'Information du Service du Commerce

description: Dans une démarche globale, le service du commerce de l'Etat de Genève lance un projet de réalisation d'un système d'information pour le service du commerce (SCOM).Le projet de système d'information du commerce (SIC) doit permettre de soutenir les activités du SCOM et de sa direction.Par le biais du projet SIC, le SCOM pourra garantir en premier lieu:- L'équité de traitements des bénéficiaires de ses prestations.- La traçabilité de ses activités.- L'efficience accrue dans la gestion de ses activités.- Le décloisonnement et l'accès facilité aux données.- L'intégrité des données.L'offre doit porter exclusivement sur un progiciel ou un ensemble de composants applicatifs existants; sont considérées comme « progiciel » ou comme « composants applicatifs existants » les solutions couvrant au moins 60% des fonctionnalités du cahier des charges détaillé de manière standard ou grâce à une extension. Font foi pour le calcul de cette proportion les pondérations indiquées en regard de chaque fonctionnalité dans le « dossier de réponse » téléchargeable depuis www.simap.ch que les soumissionnaires doivent remplir et joindre à leur offre.Pour le surplus, le cahier des charges et ses annexes font foi en matière de description détaillée des tâches. Ces documents sont téléchargeables sur www.simap.ch.

street: Rue du Grand-Pré 64-66


title: Beschaffung Wartungsvertrag POLYCOM Teilnetz Uri.

description: Verfügbarkeit, Instandhaltung und Reparatur der POLYCOM Systeminfrastruktur des Teilnetzes Uri, Service-Levels 1-3; Dienstleistungsumfang gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Als Anbieter zugelassen sind nur Unternehmer/Subunternehmer mit Ausbildungsnachweis BABS bzw. Zertifizierung Cassidian (EADS). Der Anbieter muss zur Erbringung der geforderten Leistungen durch den Systembetreiber autorisiert sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Fachkompetenz: 20
Organisation: 10
Kundendienst: 10
Preis: 60
Fachkompetenz: 20
Organisation: 10
Kundendienst: 10


name: AZIENDA ELETTRICA TICINESE,à l'attention de Risk Management, V.le Officina 10, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 (0)91 822 2711, Fax: +41 (0)91 825 4657, E-mail:

title: Concorso per l’aggiudicazione del contratto di assicurazione cose «All Risk»

description: La presente gara d’appalto ha per oggetto l’aggiudicazione del contratto di assicurazione cose ‘All Risk’, come meglio descritto nel capitolato di appalto. Il contratto avrà una durata di anni 4. Per i termini di disdetta intermedi si faccia riferimento al capitolato di appalto parte II.

eligibilityCriteria: 20.08.2013 Spese: nessuna


name: BAUVERWALTUNG ZOFINGEN Hochbau und Liegenschaften,à l'attention de Emanuele Soldati, Postfach, 4800 Zofingen, Suisse, Téléphone: 062 745 72 00, Fax: 062 745 73 00, E-mail:

title: Neubau Seniorenzentrum Zofingen: BKP 233 Leuchten und Lampen

description: Leuchten und Lampen

eligibilityCriteria: Submisssionsdekret (SubmD) vom 26.11.1996 (Stand 1. Januar 2011) sowie den Bestimmungen im Dossier Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Qualität: 10
Termine: 10
Preis: 80
Qualität: 10
Termine: 10


name: Service d'assainissement centre intercommunal de logistique

title: 1 x Camion de collecte pour déchets humides et rapidement fermentescibles (lavures) ainsi que de lavage de conteneurs – fournitures.

description: 1 x Camion de collecte pour déchets humides et rapidement fermentescibles (lavures) ainsi que de lavage de conteneurs.

street: Chemin de l'Usine à Gaz 20


description: 195 Stück SSD mit Verschlüsselung 477 Stück SSD ohne Verschlüsselung

description: PC

description: Tastaturen

description: Mäuse

description: Monitore 24 Zoll TFT

description: Rücknahme PC's

description: Rücknahme Monitore 22 Zoll TFT

title: BI Client 2013

description: 730 PC, Tastaturen und Mäuse, 450 Monitore, Rücknahme von Altgeräten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:
Einhaltung der Spezifikationen:
Gerätetest:
Gesamtleistungsfähigkeit des Anbieters:
Referenzen:
Preis:
Einhaltung der Spezifikationen:
Gerätetest:
Gesamtleistungsfähigkeit des Anbieters:
Referenzen:


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt,à l'attention de Andreas Jauch, Rathausgasse 1, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 836 06 21, Fax: 062 836 05 59, E-mail:

title: Erweiterung und Sanierung Stadtmuseum Aarau (offenes Verfahren)

description: Für die Erweiterung und Sanierung des Stadtmuseums Aarau sollen mit dieser Ausschreibung Unternehmungen gesucht werden, die sich für die Ausführung der submittierten Bauarbeiten qualifizieren.

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen sind vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet einzureichen. Abänderungen am Ausschreibungstext sind nicht zulässig und führen zum Ausschluss des Bewerbers. Ausländische Anbieter müssen nach Möglichkeit ein Zustelldomiziel in der Schweiz wählen.


title: Gesamtsanierung und Erweiterung VS Länggasse, Bern BKP 271 Gipserarbeiten (BKP 271.1 Verputze und BKP 271.1 spez. Gipserarbeiten)

description: Sanierung und Neuorganisation des bestehenden Schulgebäudes inkl. eines neuen Dachausbaus und die teilweise Neugestaltung der Umgebung. Das Gebäude aus dem Jahr 1891 ist im Bauinventar als "schützenswert" eingestuft. BKP 271 Gipserarbeiten (BKP 271.0 Verputzte und BKP 271.1 spez. Gipserarbeiten)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis (60%):
- Auftragsspezifische Referenzen (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Angebotspreis (60%):
- Auftragsspezifische Referenzen (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Hevron S.A.,Rue de l'Avenir13, 2852 Courtételle, Suisse

name: Office des bâtiments - Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offres, 1211 Genève 8, Suisse

title: 433.3 - Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Kläranlage Bibertal-Hegau, Technisches Büro, Postfach 96, Wilen 441, 8262 Ramsen

title: Los 23 Erneuerung alte Biologie

description: Lieferung und Montage von - Membranbelüfter für 18 Kaskaden à 500 m3 / 125 m2 - Belüftungsregister und Fallleitungen in V4A bis Beckenrand - Anpassungen an das alte Leitungssystem Stahl verzinkt - Umbau alte Gebläsestation, Leitungen Stahl verzinkt

eligibilityCriteria: Einhaltung der Submissionsverordnung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10
Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10


name: BG Osolin & Plüss Architekten BSA AG / quade architects

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Ersatzneubau an der Socinstrasse 9/11, 4051 Basel; Anonymer Projektwettbewerb im selektiven Verfahren


name: Geschäftsstelle Vorbildfunktion Bund im Energiebereich

title: Betreuung der RUMBA-Einheiten bei der Umsetzung des Ressourcen- und Umweltmangementsystems der Bundesverwaltung (RUMBA) - neue Auflage

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Selon les documents concernant l’appel d’offres


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Filiale Zofingen

title: Engineering Software, Programmierung, Werkprüfung, Lieferung Kopfrechner, Inbetriebnahme, Migration, Prüfung und Abnahme der Lüftungssteuerung inklusive Lokalsteuerung.

description: Die Lüftungssteuerung des Seelisbergtunnels ist gemäss den aktuellen Vorgaben zu programmieren und in Betrieb zu nehmen. Dazu sind folgende Hauptarbeitspakete erforderlich: •Analyse und Konzept zur Gewährleistung der Sicherheit und des Personenschutzes •Vertiefen der Migration für die Inbetriebnahme jeweils während Nachtsperrungen. Erstellen eines Realisierungspflichtenheftes basierend auf einer gemäss Ausschreibung zu erstellenden Anforderungsliste. •Verifikation von bauseits erstellten Schemas und Kabellisten •Verifikation der Funktionen durch Funktionskontrolle und Ist-Aufnahme der bestehenden Anlage •Lieferung Kopfrechner •Inbetriebsetzung und Prüfung der Kommunikationsinfrastruktur •Programmierung, Prüfung im Werk, Inbetriebnahme und Test der neuen Lüftungssteuerung (Simatic S7-300) •Integration Kommunikationsnetz KOM GEXI •Integration in die Betriebsleitebene BLE Der Umbau der Lüftungssteuerung unter Verkehr in einer Röhre und ohne Absenkung des bestehenden Sicherheitsniveaus erfordert eine sorgfältige und minutiöse Planung, welche alle Aspekte und Komponenten der bestehenden und erneuerten Lüftung umfasst. Das Migrationsszenario bildet dabei das zentrale Element, auf welches ein ganz besonderes Augenmerk zu richten ist.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 30 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 50%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 30%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
ZK3: CHANCEN UND RISIKEN; GEWICHTUNG 20%,:
- Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung gewährleisten oder gefährden:
- Konzept für die tägliche Sicherstellung der Funktionalität der Lüftungssteuerung während der Migration.:
- Machbarkeit und Einfachheit des angebotenen Konzeptes bezüglich Umsetzung:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 30 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 50%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 30%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
ZK3: CHANCEN UND RISIKEN; GEWICHTUNG 20%,:
- Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung gewährleisten oder gefährden:
- Konzept für die tägliche Sicherstellung der Funktionalität der Lüftungssteuerung während der Migration.:
- Machbarkeit und Einfachheit des angebotenen Konzeptes bezüglich Umsetzung:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


name: CADouest SA, à l'attention de Adriano Bartolomei,Route de Cossonay 40 Case postale 96, 1008 Prilly, Suisse, Téléphone: 079 125 01 85, E-mail:

title: Réalisation d'un réseau de chauffage à distance depuis la chemin de la Chenalette jusqu'au raccordement du collège du Censuy et le raccordement du bâtiment Chêne 2.

description: Livraison et montage de tubes et pièces de forme en acier et montage de système tubulaire pré-isolé (mise en place,adaptations et soudures).

eligibilityCriteria: Selon "Informations générales et conditions de participation Montage de systèmes tubulaires" version décembre 2013