name: Einwohnergemeinde Muri bei Bern, Bauverwaltung Muri bei Bern, 3074 Muri bei Bern, Suisse

title: Gesamtsanierung Sportzentrum Füllerich; BKP 211, Baumeisterarbeiten

description: - Baustelleneinrichtung - Grundrissanpassungen im Rohbau mit Abbruch von Beton- und Backsteinwänden mit Einzug Träger und Stützen - Fassadenanpassungen im Rohbau - Maurerarbeiten inkl. Kernbohrungen und Ausbesserungen - Bodenaufbrüche für Kanalisationsleitungen im Gebäude - Neuer Anschluss an bestehende Kanalisation - Realisierung in Etappen

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis (bereinigt) -: 75
Referenzprojekte -: 10
Terminprogramm -: 10
Ökologie -: 5
Ökologiekriterien gemäss objektrelevanten Aspekten der kantonalen Arbeitshilfe „Vom Preiswettbewerb zum Nachhaltigkeitswettbewerb - am Beispiel des Hoch-und Tiefbaus", Kapitel 4 der Bau- Verkehrs- und Energiedirektion. Insbesondere auch Transportwege von Arbeitern und Material zwischen Baustelle und Werkhof.:
Angebotspreis (bereinigt) -: 75
Referenzprojekte -: 10
Terminprogramm -: 10
Ökologie -: 5
Ökologiekriterien gemäss objektrelevanten Aspekten der kantonalen Arbeitshilfe „Vom Preiswettbewerb zum Nachhaltigkeitswettbewerb - am Beispiel des Hoch-und Tiefbaus", Kapitel 4 der Bau- Verkehrs- und Energiedirektion. Insbesondere auch Transportwege von Arbeitern und Material zwischen Baustelle und Werkhof.:


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Atomlagen-Abscheidung-Anlage "Atomic Layer Deposition"

documentType: tenderNotice

description: Cet outil permet la déposition de couches minces de métaux et de matériaux diélectriques à l'aide de deux, ou plus, réactions de surface. Il permet une déposition sur des nanoparticles compatibles avec leurs rapports d'aspect élevés et leurs densités. Plus de détails peuvent être trouvés dans le document joint intitulé "Pflichtenheft".

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Paul-Scherrer-Institut (PSI)

countryName: CH

initiationType: tender


name: Politische Gemeinde Wallisellen,à l'attention de Guido Egli, Zentralstrasse 9 / Postfach, 8304 Wallisellen, Suisse, Téléphone: +41 44 832 63 68, Fax: +41 44 830 20 40, E-mail:

title: Ingenieurleistungen "Gesamtverkehrliche Integration Richti - Glatt GIRG" für die Teilphasen 21, 31, 32, 33, 41, 51, 52 und 53 nach SIA LM 112, SIA 103.

description: Gemäss Leistungsbeschrieb

eligibilityCriteria: Keine

mainProcurementCategory: services


currency: CHF

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Lithotripteur extracorporel pour les HUG.

description: Acquisition,installation, mise en service, formation des utilisateurs, maintenance et évolutivité d'un Lithotripteur Extracorporel pour le Département de Chirurgie - Service Urologie des HUG.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Avenue de la Roseraie 70

EDAP TMS France

street: parc d'activités La Poudrette-Lamartine 4 Rue du Dauphiné

countryName: FR


title: Kantonsspital Aarau - Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung

description: Das Kantonsspital Aarau ersucht um Abgabe von Offerten für die Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung.

eligibilityCriteria: Zur Offertenstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01). Versicherungsbroker gelten nicht als Versicherungsunternehmen.


name: Divisione delle costruzioni, via Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 091 / 814 27 44, Fax: 091 / 814 27 39, E-mail:

title: Strade cantonali Servizio invernale di spandimento sale Periodo 2014-2025

description: Servizio di spandimento sale sulle strade cantonali per prevenire la formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. La gara prevede l'acquisto delle attrezzature di spandimento da parte dell'assuntore mentre il sale è fornito dal Committente

eligibilityCriteria: Non è prevista alcuna riunione informativa / sopralluogo obbligatorio.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Eidg. Materialprüfungs – uns Forschungsanstalt Empa Departement «Materials Meet Life»

title: Röntgen-Diffraktions-System für WAXD und SAXS

description: Un cahier des charges détaillé peut être demandé (Art. 3.13).Système modulaire de diffraction des rayons X pour mesures WAXD et SAXS.

street: Lerchenfeldstr. 5

Bruker AXS GmbH

street: Östliche Rheinbrückenstrasse 49

countryName: DE


title: Renforcement de l'infrastructure de stockage de Genève Aéroport.

description: Voir documents d'appel d'offres.

Aéroport international de Genève

street: Route de l'Aéroport 21

PSideo SA

street: Av. Cardinal-Mermillod 42-44


name: Berner Reha Zentrum AG, Heiligenschwendi

title: Gesamtsanierung des Hauptgebäudes des Reha Zentrums in Heiligenschwendi

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis 100 %:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag.:
Arbeits- und Produktqualität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis 100 %:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag.:
Arbeits- und Produktqualität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:

mainProcurementCategory: works


title: Lieferung, Feinverteilung und Inkasso von Gebührensäcken sowie Gebührenmarken für die Kehrichtsammlung

description: Liefer- und Dienstleistungsauftrag (Lieferung, Logistik und Inkasso von Gebührensäcken und Gebührenmarken des KehrichtVerwertungsVerbands Nidwalden) gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Rhätische Bahn AG Elektrotechnische Anlagen,à l'attention de Energie & Fahrleitung, RhB Strasse 1, 7302 Landquart, Suisse, Téléphone: 081 / 288 23 03, E-mail:

title: Neuer Netzregler für die Energieversorgung des RhB Bahnnetzes

description: Lieferung und Programmierung von Energienetzreglern für die Energieversorgung des RhB Bahnnetzes. Es handelt sich dabei um eine Ersatzbeschaffung inklusive technischer Erweiterung. Das zu liefernde Netzregler-System ist in das bestehende Stromversorgungsnetz der RhB zu integrieren. Die zu liefernden Netzregler sind in das bestehende Stromversorgungsnetz der RhB zu integrieren.


name: MMDConsulting, à l'attention de Myriam Matthey-Doret,27 av. Vibert, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 342 00 50, Fax: 022 342 00 22, E-mail:

title: Numérisation des registres des arrondissements de l'état civil du canton de Genève, hors Ville de Genève

documentType: cancellationDetails

description: selon cahier des charges administratif et technique et dossier de réponses

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: biedermann sa,9 chemin Deluc, 1224 Chêne-Bougeries, Suisse

title: Travaux de menuiserie - confection, agencement, réparation et entretien

description: Cet appel d’offres vise la conclusion par l’Hospice général d’un contrat cadre régissant les modalités de travaux de menuiserie concernant la confection, l’agencement ainsi que diverses prestations de réparation et d’entretien pour les locaux d’exploitation, foyers et appartements gérés par l’Hospice général.

eligibilityCriteria: conformément au dossier d'appel d'offres


name: Centralschweizerische Kraftwerke AG,à l'attention de Lukas Meienhofer, Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern, Suisse, E-mail:

title: Lieferung, Montage und Prüfung von 110-kV-Polymer-Hochspannungskabeln inkl. Garnituren und Zuebhör für die 110-kV Leitung Sempach-Oberkirch.

eligibilityCriteria: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland haben bis zum Zeitpunkt des Zuschlags ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden. Das Zustelldomizil ist mit dem Angebot bekannt zu geben. Anmeldung für obligatorische Begehung: Die Anmeldung zur obligatorischen Begehung ist unter Angabe der Namen der teilnehmenden Personen bis spätestens 15. Oktober 2013 an die nachfolgende Adresse zu richten. Anmeldungen, die nach dem 15. Oktober 2013 eingehen, werden nicht berücksichtigt. Centralschweizerische Kraftwerke AG Lukas Meienhofer / NMB Postfach 6002 Luzern Fax: +41 41 249 50 10 E-Mail: lukas.meienhofer@ckw.ch Obligatorische Begehung: Die Begehung ist obligatorisch und findet statt am 17. Oktober 2013, 13:30 Uhr. Der Unternehmer ist verpflichtet, pünktlich zur Begehung zu erscheinen und während der gesamten Begehung anwensend zu sein, ansonsten kann der Unternehmer vom Verfahren ausgeschlossen werden. Der Auftraggeber führt ausserhalb dieses Datums keine Begehungen durch. Besammlungsort: Seebad Seeland 6204 Sempach


name: Kraftwerke Ilanz AG c/o Axpo Power AG, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse

title: Kraftwerk Ilanz, Erneuerung Wasserhaushaltsregler Stufe Tavanasa

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die leittechnische Ausrüstung und Instrumentierung des Wasserhaushaltes des Kraftwerkes Ilanz - Stufe Tavanasa mit Zubehör, Ersatzteilen und Schulung. Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet eine Option gemäss technischer Spezifikation. Die Option muss zwingend angeboten werden.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen.


name: Bauverwaltung Brügg Mettgasse 1 2555 Brügg, Mettgasse 1, 2555 Brügg, Suisse, E-mail:

title: Schulhaus Bärlet I; Umsetzung Schulraumkonzept und energietechnische Sanierung

description: Das Oberstufenschulgebäude Bärlet I, erbaut 1955, ist im Inventar der schützenwerten Bauten aufgenommen. Das Gebäude ist als erhaltenswert eingestuft. Das selektive Verfahren sucht 3 Planungsteams, bestehend aus einem federführenden Architekten, Fachplaner für Haustechnik ev. Bauphysiker, welche in der Lage sind die pädagogischen Anforderungen an das Schulgebäude umzusetzen. Diese Anforderungen basieren auf einem vorhandenen, gemeindeumfassenden Schulraumkonzept. Gleichzeitig mit dem Umbauprojekt sind energietechnische Massnahmen vorzuschlagen und den denkmalpflegerischen Aspekten Rechnung zu tragen.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Fachleute aus dem Bereich Architektur, Fachplaner Haustechnik und Bauphysik, Federführung Architekt

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Auf Grund der in den Teilnahmeunterlagen genannten Kriterien:
Auf Grund der in den Teilnahmeunterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Zentrum Kohlfirst, BKP 250 Sanitäre Anlagen

description: Neubau Alterszentrum Kohlfirst 5 Wohngruppen à 15 Plätze

eligibilityCriteria: Gemäss den Eignungs- und Zuschlagskriterien


title: BKP 250 Kanalisationssanierung

street: Hallerstraße 7

arpe ag

street: Hauptstrasse 171


title: Instandsetzung Wilihofbrücke, Baumeisterarbeiten


name: RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens,Grand Places 14, 1700 Fribourg, Suisse

title: Réalisation de conduites d'eau potable

description: Travaux de terrassement, de génie civil et d'installation sanitaire pour des conduites d'adduction d'eau potable

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Wittenbach, Sanierung OZ Grünau 1, Fenster aus Holz/Metall, BKP-Nr. 221.1

description: Totalersatz der Fenster

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Preis: 40
Z2 Termine/Kapazität: 20
Z3 Qualität/Vollständigkeit des Angebotes: 10
Z4 Erfahrung: 10
Z5 Ökologie: 10
Z6 Sicherung des Ausbildungsstandes: 10
Z1 Preis: 40
Z2 Termine/Kapazität: 20
Z3 Qualität/Vollständigkeit des Angebotes: 10
Z4 Erfahrung: 10
Z5 Ökologie: 10
Z6 Sicherung des Ausbildungsstandes: 10


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N03, 080342, TUBÖ TUSI/Sécurisation des tunnels du Bözberg, du Habsburg et du Schinznacherfeld ainsi que renouvellement des sections de pleine voie, Lot équipements d'expl. et de séc. EES, phases de projet: projet d'interv. PI/MP à mise en service.

description: Prestations d'ingénierie pour les équipements d'exploitation et de sécurité de tunnels et de pleine voie, phases 32 à 53.Prise de connaissance du projet, relevé de l'existant, élaboration du projet d'intervention PI/MP sur la base du concept d'intervention, projet d'exécution, appels d'offres, suivi des travaux, direction technique des travaux, mises en service, migrations, réceptions, démontages et documentation des ouvrages réalisés. Le projet sera réalisé par étapes et sous exploitation.Les équipements d'exploitation et de sécurité regroupent les installations suivantes, selon le système suisse de repérage et d'identification (AKS-CH): distribution d'énergie, éclairage, ventilation, signalisation, installation de surveillance, communication et système de gestion Installations de câblage et Installations auxiliaires.

street: Brühlstrasse 3

Pöyry Schweiz AG

street: Hardturmstrasse 161


name: PostAuto Schweiz AG Fahrzeugeinkauf (PAGLog)

description: midibus à plancher surbaissé jusqu'à 9.8m Länge

description: midibus à plancher surbaissé jusqu'à 11m Länge

description: midibus LowEntry jusqu'à 9.8m Länge

description: midibus LowEntry jusqu'à 11m Länge

title: Fahrzeugbeschaffung PostAuto Schweiz AG Midibusse 2014 und 2015

description: CarPostal Suisse SA ouvre par la présente un appel d'offres portant sur l'acquisition centrale de midibus prévue pour 2014 et 2015. Cette acquisition vise 4 types de véhicules constituant chacun un lot. Le besoin anticipé pour la phase d'acquisition est détaillé entre parenthèses. Toutefois, ces chiffres ne sont fournis qu'à titre indicatif compte tenu de l'état d'avancement de la planification et, à cet égard, n'ont pas caractère contraignant pour CarPostale. D'éventuelles modifications demeurent expressément réservées.- lot 1: Midibus à plancher surbaissé jusqu'à 9,8 m (env. 8 véhicules),- lot 2: Midibus à plancher surbaissé jusqu'à 11 m (env. 12 véhicules),- lot 3: Midibus LowEntry jusqu'à 9.8 m (env. 8 véhicules),- lot 4: Midibus LowEntry jusqu'à 11 m (env. 12 véhicules).

procurementMethodDetails: OPEN

street: Belpstrasse 37


name: Gemeinderat,à l'attention de Markus Lenherr-Giger, Hof 1, 9473 Gams, Suisse, Téléphone: 058 228 23 50, Fax: 058 228 23 60, E-mail:

title: Lieferung Klein-Tanklöschfahrzeuges (KTLF) für die Feuerwehr Gams

description: Klein-Tanklöschfahrzeug (KTLF) mit Doppelkabine gemäss Pflichtenheft der Feuerwehr Gams, Material durch Feuerwehr Gams in Absprache

eligibilityCriteria: 18.10.2013 Kosten: Keine


name: Commune d'Epalinges, Service technique, à l'attention de M. Bernard Mischler,Pl. de la Croix-Blanche 1, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: 021 785 61 60, Fax: 021 785 61 65, E-mail:

title: Epalinges - Collecteur Petit-Vennes - Roches

description: Travaux de génie civil relatifs à: - collecteur séparatif EU-EC, diam. 300 à 800 mm, long. 320 m1 - aménagement routier 500 m2

eligibilityCriteria: Entreprises de génie-civil inscrites au registre du commerce. Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, émanant de soumissionnaires respectant les conventions collectives de la branche et établissant qu'ils sont à jour dans le paiement de leurs impôts et de leurs charges sociales


title: Sanierung Alte Schmiede und Einbau Jugendkulturlokal und Kulturräume

description: Sanierung der denkmalgeschützten Alten Schmiede in Baden und Einbau der Räume für ein Jugendkulturlokal und Kulturräume (gemäss Projektbeschrieb Ausschreibungsunterlagen).


name: Direction générale de l'environnement (DGE)

title: Assainissement du bruit ferroviaire.Mesures d'insonorisation sur les bâtiments (assainissement et remplacement de fenêtres).

description: Prestations dans le domaine de la planification, de la direction des travaux, du suivi de chantier, de l'acoustique et de la thermique du bâtiment pour la réalisation de mesures d'insonorisation sur les bâtiments (assainissement et remplacement de fenêtres).

street: Chemin des Boveresses 155

Prona SA

street: Rue du Valentin 18/CP 1106


name: Services du parlement service informatique et technologies nouvelles (SITN)

title: 1 adjudication pour 1 ingénieur système MOSS (senior) mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures.

description: 1 adjudication pour 1 ingénieur système MOSS (senior)mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures

title: 1 adjudication pour 1 ingénieur système Windows Server, System Center, AD-VMware (senior)mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures

title: 1 adjudication pour 1 ingénieur système Windows Server, System Center, AD-VMware (senior) mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures

description: 1 adjudication pour 1 gestionnaire de bases de données- MSFT SQL-Server 2008 R2 (senior)mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures

title: 1 adjudication pour 1 gestionnaire de bases de données- MSFT SQL-Server 2008 R2 (senior) mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures.

title: 1 adjudication pour 1 spécialiste en sécurité informatique (senior)mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures

title: 1 adjudication pour 1 chef de projet (senior)mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures

title: 1 adjudication pour 1 assistant utilisateurs (senior)mandat de base: 2'000 heures, option: 6'000 heures

title: (1302) 101 Location de services pour le SITN (Assemblée fédérale) pour la période 2013 à 2018, dans les domaines suivants: gestion des systèmes informatiques, développement des systèmes informatiques et assistance informatique.

description: Recrutement, par location de services, de spécialistes informatiques pour les profils suivants:- ingénieur système MOSS (senior)- ingénieur système Windows Server, System Center, AD-VMware (senior)- gestionnaire de bases de données MSFT SQL-Server 2008 R2 (senior)- spécialiste en sécurité informatique (senior)- chef de projet (senior)- assistant utilisateurs (senior).

name: Projet (1302) 101 location de services informatiques pour le SITN


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

title: Neubau Campus Moos: 224.1 Flachdachabdichtung / 222 Spenglerarbeiten / 223 Blitzschutz

description: Flachdachabdichtung inkl. Spenglerarbeiten und Blitzschutz für den Neubau der Sekundarschule.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N03/68 Lithebenestrasse Instandsetzungsarbeiten Objekt 32 – 406, Brücke über N3 und Linthkanal

description: Brückeninstandsetzung: Belagsabbruch: 400 m3; Beton: 50 m3; Mörtel: 50 m3; OS 4: 1000 m2; Schalung: 150 m2; Bewehrung: 8‘000 kg; Ersatz Geländer: 630m; Werkleitungen: 1‘300 m; Gussasphalt: 800 t; Walzasphalt: 200 t; Fahrbahnübergänge aus Stahl: 80 m; Lager: 48 St; Entwässerungsrohre und –rinnen: 450 m; Baustahl: 16‘000 kg; Vorgespannte Zugstangen A4: 270 Stk.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT BAUPROGRAMM MIT BAUABLAUF: 10
ZK4: INHALT/QUALITÄT UNTERLAGEN, TECHNISCHER BERICHT: 15
ZK5: QM-KONZEPT: 5
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT BAUPROGRAMM MIT BAUABLAUF: 10
ZK4: INHALT/QUALITÄT UNTERLAGEN, TECHNISCHER BERICHT: 15
ZK5: QM-KONZEPT: 5
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: CADouest SA, à l'attention de Adriano Bartolomei,Route de Cossonay 40 Case postale 96, 1008 Prilly, Suisse, Téléphone: 079 125 01 85, E-mail:

title: Commune de Prilly-CADOUEST SA Etape Pâquis, Meunière, Flumeaux

description: Réalisation d'un réseau de chauffage à distance, de canalisations d'eaux usées et d'eaux propres, de l'éclairage public et la réfection totale des chaussées sur le Chemin des Pâquis, le Chemin de la Meunière et la Route des Flumeaux entre la route de Renens et le Chemin de la Meunière. En parralèle, le SEL procèdera au renouvellement des réseaux électriques sur le Chemin de la Meunière et la Route des Flumeaux.

eligibilityCriteria: Entreprises de la branches inscrites au registre du commerce


title: Sanierung und Erweiterung Schulheim Effingen

description: Die örtliche Anlage von Einzelbauten des Schulheims Effingen wird saniert und erweiter. Das Wohngebäude von zwei Gruppeneinheiten wird abgebrochen und durch zwei einzelne Wohnhäuser ersetzt. Ein neues Schulhaus wird in der Erweiterung des bestehenden Mehrzwecksaals gebaut. Die Räume des bestehenden Schulhauses werden als Büroräume umgenutzt. Technische Erschliessungen von bestehenden Gebäuden werden saniert (bestehende elektrische Warmwasseraufbereitungen neu über Fernwärme und Erneuerungen von Elektroerschliessungen). Ein neuer Ponystall wird gebaut. Ein zentraler Platz bildet den Dorfplatz im kleinen Schulheimdorf.


name: BERNMOBIL Städtische Verkehrsbetriebe Bern,à l'attention de Jürg Schmid, Eigerplatz 3, 3000 Bern 14, Suisse, Téléphone: 031 321 88 88, Fax: 031 321 82 44, E-mail:

title: Gebäudereinigung BERNMOBIL

description: Im Angebot muss eine Startreinigung (Grundreinigung) plus die Unterhaltsreinigung gemäss Pflichtenheft Gebäudereinigung enthalten sein. Details sind der Ausschreibungsunterlage zu entnehmen. Das Angebot muss folgende Reinigungsarbeiten beinhalten: - Startreinigung (Grundreinigung) einmalig an allen aufgelisteten Standorten - Unterhaltsreinigung in differenzierten Intervallen nach Raumtypen

eligibilityCriteria: Erfüllen der Zulassungskriterien.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Pflichtenheft, Umwelt und Qualität: 350
Preis: 350
Kundendienst / Personal: 200
Lieferantenbewertung/Referenzen: 100
Pflichtenheft, Umwelt und Qualität: 350
Preis: 350
Kundendienst / Personal: 200
Lieferantenbewertung/Referenzen: 100


name: service equipement wescher sa,2 chemin louis hubert, 1213 Petit Lancy, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HEG Battelle - Bâtiment B / agencement de cuisine professionnelle

description: Travaux d'agencement de cuisine: - La fourniture et la pose des éléments décrits dans l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Palü Granda - La Rösa Belagsarbeiten (für die Ausschreibung in italienisch siehe Meldungs-Nr. 764057)

description: Belag fräsen 3700 m2; Belag AC T 22N 950 t; Belag AC 8N 900 t.


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, Areal Hönggerberg, HEZ, Gebäudeautomation, Ablösung des Systems SiclimatX, 3. Etappe

description: Im Rahmen der etappenweisen Ablösung der bestehenden Regulierung auf dem Gebäudeautomationssystem Siclimat-X werden in einer 3.Etappe, als letzter Schritt, die Steuerungen der Kältemaschinen und Fernleitungspumpen abgelöst. Die Erstellung der Unterstationen, die Programmierung der beschriebenen Funktionen sowie sämtliche notwendigen Dienstleistungen für eine vollumfänglich funktionsfähige Anlage sind Bestandteil dieser Ausschreibung. Dazu gehört ebenfalls die Integration der neuen Unterstationen auf dem Wizcon-System.


name: Siemens Schweiz AG,Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich, Suisse

title: Erweiterung von ADM-SDM für Attributsortierung von GF Sendungen Erweiterung von ADM-SDM für Attributsortierung von GF Sendungen

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Services Industriels de Genève - Direction des Services Partagés - Logistique / Achats, à l'attention de Valerio De Marco,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 84, Fax: 022 420 98 35, E-mail:

title: Construction de la nouvelle station d'épuration de Chancy Lot GC 01 "Terrassement et travaux spéciaux"

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Julierstrasse Tiefencastel Baumeisterarbeiten

description: Belagsabbruch 50 m2; Aushub 240 m3; Natursteinmauerwerk 180 m2; Instandsetzung bestehende Natursteinmauern 550 m2; Belag 20 t


title: Belp, Sanierung Scheuermattweg

description: Der Bauperimeter beinhaltet einen Abschnitt auf dem Scheuermattweg bis zum Kastanienweg . Der Strassenoberbau wird erneuert und einige bestehende Schächte müssen den neuen Höhen angepasst werden. Bauarbeiten (Hauptkubaturen) Abbruch Beläge 1´760 m2 Aushub 1´080 m3 Transporte 1´370 m3 Materiallieferungen 1´040 m3 Ranabschlüsse 760 m Beläge 430 t

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangete finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Einziges Zuschlagskriterium ist der Gesamtpreis (bereinigte Gesamtangebotssumme).:
Einziges Zuschlagskriterium ist der Gesamtpreis (bereinigte Gesamtangebotssumme).:


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: BKP 246 Kälteanlagen

description: Erweiterung und Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft. Erstellen der neuen Kälteanlage, sowie die Verteilungsleitungen. Anpassen, resp. erschliessen der bestehenden Installationen im Umbaubereich.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:


name: haelg,6 ch de la graviere, 1211 geneve 26, Suisse

name: Aebi & Vincent Architectes SIA SA, à l'attention de Ivan Godinat,Avenue de Frontenex 32, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 09 90, Fax: 022 322 09 91, E-mail:

title: Labo Golette

description: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.


title: BKP 272.0 Türen in Metall

description: Erneuerung eines Bürogebäudes

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1327) 609 Partenariat relatif à la gestion de serveurs d'applications IBM WebSphere.

description: Le présent appel d'offres vise à trouver un prestataire de services externe compétent et réputé, capable de mettre à la disposition de l'OFIT des équipes pour l'exécution de mandats et de projets dans le domaine d'activité des serveurs d'applications IBM WebSphere pour NK AVAM. L'exécution doit intervenir sous forme de mandats et d'ouvrages.En gros, les travaux à accomplir peuvent être divisés comme suit:- Responsabilité technique dans le domaine des logiciels médiateurs et de l'infrastructure pour le perfectionnement et l'exploitation de l'application principale NK AVAM, y c. des interfaces vers les systèmes environnants- Conseil des développeurs et des collaborateurs de projet dans ce domaine- Planification et accomplissement de toutes les tâches liées à la gestion des serveurs d'applications IBM WebSphere sur z/OS- Elaboration et mise en œuvre de concepts systémiques- Identification et mise en œuvre de mesures de réglage- Assistance de 3e niveau dans le cadre de migrations et de changements de versions- Implémentation des techniques de sécurité les plus récentes de l'environnement des serveurs d'applications z/OS et IBM WebSphere, création et communication de mécanismes de facturation compréhensibles à l'aide d'évaluations et d'indices probantsLes différents paquets de travail/projets dans le cadre des domaines d'activité définis ci-dessus n'ont pas encore été planifiés en détail. L'adjudicataire doit être étroitement impliqué dans la planification et la réalisation. C'est pourquoi un appel d'offres sera lancé pour la conclusion d'un contrat cadre relatif à la fourniture de prestations informatiques au cours des années 2013 à 2017. Ce contrat cadre règle les points suivants:- les éléments de base de la collaboration- le processus de l'accord sur les prestations- la qualification des collaboratrices et des collaborateurs utilisés- l'assurance qualité- les tarifs horaires pour les rôles définis sur lesquels repose le calcul des offres pour les différents paquets de travail- les mesures de résiliation du contrat cadreLe contrat-cadre est joint aux documents d'appel d'offres (voir cahier des charges chapitre 9.4).En fonction de l'objet du marché, le pouvoir adjudicateur procédera selon ses besoins à l'acquisition ou à la demande de prestations auprès de l'entreprise. L'acquisition ou la demande de prestations se fera sur l'invitation du pouvoir adjudicateur sur la base d'une offre acceptée de l'entreprise (cf. également le chiff. 3.3 ss ci-dessous).Il est prévu que les travaux nécessaires seront accomplis par une équipe interdisciplinaire au sein de laquelle les rôles suivants sont représentés:- Administrateurs Senior IBM WebSphere Application Server pour NK AVAM

street: Fellerstrasse 21

WIRD AG

street: Chollerstrasse 38


name: ESM - Sarrasin Ingénieurs SA,Rue des Jordils 40, 1025 St-Sulpice, Suisse

name: Service des routes / Infrastructure routière,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse

title: RC 706 et 709 - Ormont-Dessous - Réfection des estacades Fiodeyres 1 et 2 - Premier Fenil - Planches 1 et 2 - Prestations de service d'ingénierie - Etude de projet - AO - Réalisation

description: Etudes pour la mise en conformité au trafic 40 tonnes et la maintenance des ouvrages d’art. Prestations d'étude du projet, d'appel d'offres et de réalisation.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seuls les bureaux d'ingénieurs civils peuvent s'inscrire.


name: Achermann Revital AG,Wilstrasse 105, 8600 Dübendorf, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux CFF, Voyageurs, P-OP-SB-EK-PTF, à l'attention de Monsieur Markus Röthlisberger,Wylerstrasse 125, 3000 Berne 65, Suisse, Téléphone: +41 51 220 44 52, E-mail:

title: Enlèvement d'amiant avante mise à la ferraille


name: Bau-und Umweltdepartement, Fachstelle Hochbau & Energie,à l'attention de Thomas Zihlmann, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell, Suisse, Téléphone: 071 788 93 41, Fax: 071 788 93 59, E-mail:

title: Neubau Alters- und Pflegezentrum

description: BKP 233 Leuchtenlieferung

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Mairie de Versoix, service des bâtiments

title: Projet Le Boléro – chambre froide.

description: Fabrication, fourniture et pose de chambre froide.

street: 18 route de Suisse


title: Erweiterung Schulanlage und Mehrzweckturnhalle Zentrum, Wetzikon

description: Herstellen, Transportieren und Montieren von BSH-Trägern und -Stützen

eligibilityCriteria: 26.07.2013 Kosten: Keine


name: Einwohnergemeinde Lauterbrunnen Bauverwaltung, Prantl + Aerni Ingenieure AG, 3800 Matten, Suisse

title: Ersatz der Mischabwasser- und Wasserleitung sowie des Deckbelages und Ergänzung des elektro-Trassees am Leen - Kneu im Bezirk Wengen der Gemeinde Lauterbrunnen. Instandsetzung von privaten Kanalisationen.

description: Grabenaushub 900m3 fest Kanalisation NW 200 160m Kontrollschächte 18St Betonkies 80m3 Abfuhr 700m3 lose Materiallieferungen (Sand)190m3 lose Materiallieferungen (Kiessand 0/45) 430m3 lose Beläge 240t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis:: 100
Preis:: 100


title: Illnau-Effretikon, Effikreisel, Strassenbauarbeiten

description: Detaillierter Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen. Belagsaufbruch Fräsarbeiten: 1'900 m2 Wasser- und Gasleitung: 470 m Kanalisationsleitungen: 14 m Spundwände: 270 m2 Kabelrohblock: 500 m Kandelaber: 16 St Aushub: 1'800 m3 Fundationsschichten: 4'600 m2 Randabschlüsse: 600 m Bituminöse Beläge: 1'500 t Betonbeläge (Kreisel inkl. Seitenarme): 950 m2 Strassenabläufe, Kontrollschächte: 20 St

eligibilityCriteria: Gemäss Teil A der Ausschreibungsunterlagen.


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

name: Institut pour l'Economie de la Construction SA (IECsa), à l'attention de Daniel Dorsaz,Place de la Gare 4, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 617 64 44, Fax: 021 617 64 66, E-mail:

title: Nouveau bâtiment scolaire modulaire de 14 classes - Chavornay - Pour Entreprise totale.

description: Bâtiment scolaire de type modulaire comprenant 14 salles de classes avec locaux techniques/conciergerie, WC, préau couvert. Mise en service en 2 étapes: Etape 1 = min. 8 à 10 classes pour août 2014 / Etape 2 = solde des classes pour avril 2015.

eligibilityCriteria: Se référer au dossier d'appel d'offre.


title: Nouveau complexe communal pour l'édilité, le service du feu et la déchetterie.

description: Aménagements des voies d'accès, des places et des canalisations de raccordements aux réseaux publics.Construction d'ouvrages en béton armé et maçonnerie.

Conseil communal du Haut-Vully

street: Route du Lac 114


title: Lieferung und Einführung einer elektronischen Fieberkurve und Medikamentenverordnung

description: Lieferung und Einführung einer geeigneten Lösung für eine elektronische Fieberkurve für das gesamte Universitätsspital Basel (stationäre und ambulante Abteilungen). Innerhalb der Fieberkurve soll eine Medikamentenverordnung und Pflegedokumentation elektronisch möglich sein. Beide Bereiche können sowohl Bestandteil der Softwarelösung, als auch durch eine vollständige Integration eines Softwaremoduls realisiert sein. Die Fieberkurve wird in die bestehende medizinische und technische Systemlandschaft integriert. Das Projekt umfasst u.a. Konzeption, Customizing, Anbindung von vorhandenen Systemen und die Einführung.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Tièchestrasse und Weihersteig

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten Fr. 0.90 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


description: BKP 250 Sanitäranlagen Lieferung und Montage von allgemeinen Apparaten. Warmwasser- und Wasseraufbereitungsanlage sowie Fäkalpumpenanlage. Lieferung von Ver- und Entsorgungsleitungen auf sämtliche Apparate und Verbraucher. Errichten von Feuerlöscheinrichtungen (Nass- und HFL). Dämmungen (inkl. Brandschutz) von sämtlichen Installationen.

description: BKP 240 Heizungsanlagen Als Energiezulieferung (238 kW) dient die Fernwärme ewb Brünnen West. Für die Brauchwarmwasseraufbereitung wird zusätzlich eine Wärmepumpe eingesetzt. Die Wärmeabgabe erfolgt über Fussbodenheizung, Heizkörper und Lüftung.

description: BKP 244 Lüftungsanlagen Im Neubau der Volksschule Brünnen werden 3 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in Minergiestandart montiert. 244.1 Lüftungsanlage Turnhalle, Luftmenge = 6 700 m3/h 244.2 Lüftungsanlage Garderobe, Luftmenge = 2 650 m3/h 244.3 Lüftungsanlage Schulhaus, Luftmenge = 12 960 m3/h

title: Neue Volksschule Brünnen, BKP 240 Heizungsanlagen, BKP 244 Lüftungsanlagen, BKP 250 Sanitäranlagen

description: BKP 240, Heizungsanlagen, BKP 244 Lüftungsanlagen, BKP 250 Sanitäranlagen

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (90 %):
- Auftragsspezifische Referenzen innerhalb der drei letzten Jahren mit einer Auftragsgrösse pro Referenz von über 0.4 Mio Franken (BKP 240 und 244), resp. 0.5 Mio. Franken (BKP 250) (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (90 %):
- Auftragsspezifische Referenzen innerhalb der drei letzten Jahren mit einer Auftragsgrösse pro Referenz von über 0.4 Mio Franken (BKP 240 und 244), resp. 0.5 Mio. Franken (BKP 250) (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Zentrum Kohlfirst, BKP 201 Erdarbeiten

description: Neubau Alterszentrum Kohlfirst 5 Wohngruppen à 15 Plätze

eligibilityCriteria: Gemäss den Eignungs- und Zuschlagskriterien


name: Baudirektion Kanton Zürich Immobilienamt

description: Standorte Strassenfonds, Teil Süd

description: Standorte Natur- und Heimatschutzfonds

description: Standorte allgemeines Finanzvermögen

description: Standorte Strassenfonds, Teil Nord

title: Altlastenuntersuchungen auf belasteten Standorten mit Grundstücken der Baudirektion

description: Im Rahmen von Voruntersuchungen von belasteten Standorten werden mit Beprobungen von Grund- und Oberflächenwasser, Luft und Boden mögliche Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter abgeklärt. Ziel dieser Untersuchungen ist es, den Sanierungs- oder Überwachungsbedarf der Standorte hinsichtlich der Schutzgüter (Art. 9 bis 12 AltlV) abschliessend beurteilen zu können. Die Ausschreibung umfasst die Untersuchung von 30 Standorten, aufgeteilt in 4 Lose à 5 bis 9 Standorte pro Los. Es handelt sich um Dienstleistungsaufträge für spezialisierte Unternehmungen (Geologie-/Ingenieurleistungen).


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: ÖV-Navigation

description: Die SBB sucht einen Partner zur Entwicklung eines öV-Navigation-Systems, welches den Reisenden beim Ein- und Umsteigen in die verschiedenen Verkehrsmittel sowie bei der Orientierung und Suche im Bahnhof und dessen näheren Umgebung unterstützt. Der Antragsteller erstellt für die strategisch wichtigen Bahnhöfe der SBB ein Navigations-System welches die folgenden Elemente enthält: • Anzeige Bahnhofplan und Perimeter Bahnhof auf dem Smartphone • Manuelle Suche eines Ziels (Gleis, Shops, POI, Services) mit Anzeige auf dem Bahnhofplan. Zu gewünschten Shops oder Bahnhofservices sollen zusätzliche Detailinformationen wie Öffnungszeiten, Angebote, Logo, Tel.-Nr. etc. angezeigt werden • Punktuelle Anzeige des Standorts für Ankunft und Abfahrt auf dem Bahnhofplan auf Basis der Fahrplanauskunft • Anzeigen des Fusswegs in geeigneter Form auf dem Bahnhofplan • Automatische Standorterkennung • Aktive Lenkung der Kundenströme im Bahnhof

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1.0 - Qualität der Leistung (55%):
ZK 1.1 - Lösungskonzept des Anbieters: 15
ZK 1.2 - Erfüllungsgrad der Anforderungen der Gesamtlösung: 15
ZK 1.3 - Erfüllungsgrad der Anforderungen des Piloten DML: 5
ZK 1.4 - Wartungsvorgehen: 2
ZK 1.5 - Weiterentwicklung und Roadmap der Standardlösung/Individuallösung: 2
ZK 1.6 - Pilot DML und Präsentation: 15
ZK 2.0 - Preis (30%):
ZK 2.1 - Gesamt Zuschlagssumme: 12
ZK 2.2 - Gesamt Erstellungskosten Pilot DML: 7
ZK 2.3 - Referenzpreis Tagessätze pro Funktion: 10
ZK 3.0 - Vertrag (15%):
Zk 3.1 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen: 15
ZK 1.0 - Qualität der Leistung (55%):
ZK 1.1 - Lösungskonzept des Anbieters: 15
ZK 1.2 - Erfüllungsgrad der Anforderungen der Gesamtlösung: 15
ZK 1.3 - Erfüllungsgrad der Anforderungen des Piloten DML: 5
ZK 1.4 - Wartungsvorgehen: 2
ZK 1.5 - Weiterentwicklung und Roadmap der Standardlösung/Individuallösung: 2
ZK 1.6 - Pilot DML und Präsentation: 15
ZK 2.0 - Preis (30%):
ZK 2.1 - Gesamt Zuschlagssumme: 12
ZK 2.2 - Gesamt Erstellungskosten Pilot DML: 7
ZK 2.3 - Referenzpreis Tagessätze pro Funktion: 10
ZK 3.0 - Vertrag (15%):
Zk 3.1 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen: 15


title: Neubau Sport- und Kulturzentrum

description: Neubau eines Sport- und Kulturzentrums

eligibilityCriteria: 13.12.2013 Kosten: Keine


name: Centrale des Achats, à l'attention de Serge Biel,Case postale 96, 3960 Sierre, Suisse

title: Extension du CO de Goubing

description: Construction d'une salle de gym et d'un bâtiment de dix salles de classe

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: (1333) 403 BDL Programme pISV.

description: Le contract cadre pour la consulatation, l'analyse et l'expertise dans la domaine du raccordement des systemes d'information policiers pour les années:— 2014 – 3'500 h,— 2015 – 3'000 h,— 2016 – 2'500 h,— 2017 – 2'500 h,— 2018 – 2'500 h,— Total – 14'000 h.

procurementMethod: selective

Office fédéral de la police, Fedpol

street: Nussbaumstrasse 29

TWQ GMBH

street: Haldenweg 12

Steria Schweiz AG

street: Steinackerstrasse 47

AWK Group AG

street: Leutschenbachstrasse 45

Stoupa et Partners AG

street: Aeschistrasse 23


name: HOLINGER AG,à l'attention de Harald Bégue, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden, Suisse

title: Ausbau und Sanierung ARA Reinach, M05-Belüftungsbeckenausrüstung

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Belüftungsbeckenausrüstung inkl. Gebläsen, Rührwerke, Rohrleitungen

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten (Investition / Betrieb): 70
Verfahren: 30
Kosten (Investition / Betrieb): 70
Verfahren: 30


title: Entsorgungshof Schermen, Tiefbauarbeiten

description: Für die Ausführung des Entsorgungshofs Schermen wird ein Unternehmer für die Werkleitungs-, Strassenbau- und Erdarbeiten gesucht. BKP 114, 122, 131, 15, 201, 463 und 465

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70 %):
- Referenzen: Zwei aufgabenspezifische Referenzen des Bieters oder der Bietergemeinschaft über die Ausführung von mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 5 Jahren mit Angabe von Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführten Arbeiten sowie zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber) (20 %).:
- Schlüsselpersonen (Erfahrung, Ausbildung, persönliche Referenzen) (10 %). Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben: Bauführer und Polier, Ausbildung (Berufserfahrung und Fachkenntnisse) und mindestens 1 Referenz mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 5 Jahren mit Angaben über: Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten/Leistungen sowie zur Auskunft ermächtigter Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber).:
Bestätigung der Verfügbarkeit: Der Anbieter bestätigt, dass die Verfügbarkeit der offerierten Schlüsselpersonen gemäss Angebot und vorgesehener Vertragsurkunde verbindlich und ohne Vorbehalt der Bauherrschaft zugesichert werden. Die Schlüsselpersonen gelten hinsichtlich ihrer Qualifikation und Erfahrung (Referenzen) als integrierender Bestandteil der Angebotsauswertung und gelten als verbindlich vereinbart. Sie dürfen nach Angebotsabgabe nicht ohne die Zustimmung des Bauherrn ausgewechselt werden.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70 %):
- Referenzen: Zwei aufgabenspezifische Referenzen des Bieters oder der Bietergemeinschaft über die Ausführung von mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 5 Jahren mit Angabe von Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführten Arbeiten sowie zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber) (20 %).:
- Schlüsselpersonen (Erfahrung, Ausbildung, persönliche Referenzen) (10 %). Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben: Bauführer und Polier, Ausbildung (Berufserfahrung und Fachkenntnisse) und mindestens 1 Referenz mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 5 Jahren mit Angaben über: Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten/Leistungen sowie zur Auskunft ermächtigter Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber).:
Bestätigung der Verfügbarkeit: Der Anbieter bestätigt, dass die Verfügbarkeit der offerierten Schlüsselpersonen gemäss Angebot und vorgesehener Vertragsurkunde verbindlich und ohne Vorbehalt der Bauherrschaft zugesichert werden. Die Schlüsselpersonen gelten hinsichtlich ihrer Qualifikation und Erfahrung (Referenzen) als integrierender Bestandteil der Angebotsauswertung und gelten als verbindlich vereinbart. Sie dürfen nach Angebotsabgabe nicht ohne die Zustimmung des Bauherrn ausgewechselt werden.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: BKP 274 Spez. Verglasungen in Holz

description: Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft Erstellen aller Spez. Verglasungen in Holz (Innen / Brandschutz)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100


name: Hochbauamt Kanton Schwyz,à l'attention de Patrick Ruhstaller, Postfach 1252, 6431 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 15 43

title: Sanierung Turnhalle und Schulraumerweiterung Berufsbildungszentrum Goldau

description: Die Gesuchstellerin beabsichtigt, die Turnhalle des Berufsschulhauses aufzustocken und somit neue Schulräume zu schaffen. Eine behindertengerechte Erschliessung mit Lift und Treppe ist auf der NW-Seite geplant. Neue Klassen- und Spezialzimmer werden gleichermassen rollstuhlgängig erschlossen wie die Turnhalle selbst. Die Gebäudehülle der Turnhalle wird wärmetechnisch saniert. 211.1 Lieferung / Montage Fassadenarbeitsgerüst 1'775m2 224.1 Demontage / Entsorgung best. Dacheindeckung. Neuer Dachaufbau extensiv begrünt 2'475m2. diverse Spenglerarbeiten 231 Sanierung best. Turnhalle, Aufstockung Unterrichtszimmer, Solaranlage, Schwingkeller. Erweiterung und Anpassung Hauptverteilung und UV Schwingkeller. Anpassung Steuer- und Regulierverteiler, neue Unterverteilung für Aufstockung, Sicherheitsanlage 233 Turnhalle, Garderoben, Nasszellen Lehrerzimmer, Korridore, Treppen, Liftschacht, Pausenhalle, Aufstockung, Unterrichtszimmer, Notbeleuchtung 235 Ersatz Musikanlagen und Lautsprecher Turnhalle. Beamer, Leinwand Lautsprecheranlage für Unterrichtszimmer 241 Neue Wärmeverteilung mit Heizkörper für die Schulzimmer der Aufstockung. Anpassung der Heizungszuleitung und Anschluss der Monoblocs. Neue Solaranlage für die BWW-Erzeugung des Turnhallentraktes. 244 Neue kontrollierte Lüftung mit zentraler Wärmerückgewinnung für die Schulzimmer der Aufstockung. Ersatz Monobloc mit Wärmerückgewinnung der Garderobenräume und Anpassung des Kanalnetzes. Ersatz der Luftheizapparate durch zentralen Monobloc mit Wärmerückgewinnung für die Turnhalle. Neue Abluftanlagen für Chemieschrank und Laborkappelle. Neues Lüftungssystem für den Schwingkeller. Ersatz der Abluftventilatoren in WC- und Nebenräumen. 25 Neue Duschsteuerung. Neue Desinfektionsanlage. Lieferung und Erschliessen der Sanitärapparate in den Schulräumen der Aufstockung. Feuerlöschleitung mit Nasslöschposten für die Aufstockung. Anschluss der Solaranlage. Lieferung und Montage Abflussleitungen Dachwasser. Teilweiser Ersatz von Sanitärapparaten. Anpassungen Abwasserleitungen. 271.1 Ständerwände 330m2, Akustikdecken 350m2, abgehängte Decken 130m2, diverse Anschlüsse an Fenster und Stützen 272.2 1x Innentreppe zweiläufig mit Zwischenpodest, 2x Aussentreppe, Staketengeländer 55m, Brüstungsgeländer OG 40m, Vordächer 45m2, Unterkonstruktionen für Solar, Verkleidungsboxen von Leitungen über Dach 273.3 Innentüren, Schränke, Küche, Fenstersimse, Sitzbänke, Wandverkleidungen mit zusätzlicher Dämmung in Geräteräumen

eligibilityCriteria: Das vorliegende Vergabeverfahren wird nach der Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, SRSZ 430.120) und Verordnung zur Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (VIVöB, SRSZ 430.130) durchgeführt. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Ter-min verbindlich.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben::
Z1 Preis 0%:
Z2 Referenzen 50%:
Z3 Qualität 10%:
Z4 Organisation 10%:
Z5 Termine 25%:
Z6 Angebotene Ausbildungsplätze im Betrieb 5%:
Z1 Preis 50%:
Z2 Referenzen 10%:
Z3 Qualität 10%:
Z4 Organisation 0%:
Z5 Termine 25%:
Z6 Angebotene Ausbildungsplätze im Betrieb 5%:
Z1 Preis 0%:
Z2 Referenzen 50%:
Z3 Qualität 10%:
Z4 Organisation 10%:
Z5 Termine 25%:
Z6 Angebotene Ausbildungsplätze im Betrieb 5%:
Z1 Preis 50%:
Z2 Referenzen 10%:
Z3 Qualität 10%:
Z4 Organisation 0%:
Z5 Termine 25%:
Z6 Angebotene Ausbildungsplätze im Betrieb 5%:


name: Vschinauncha da S-chanf / Gemeinde S-chanf

title: Schlargiamaint da l'infrastructura Chauntaluf / Foura Chagnöls, etappa 2013

description: Baumeisterarbeiten Aushub 5'000 m3 Rohrleitung PE 125, 80 m Rohrleitung PE 160, 150 m Rohrleitung PE 200, 180 m Rohrleitung PE 250, 190 m Kontrollschacht 10n Abflussschacht 14n Schieberschacht 3n Beton für Rohrleitungen 150 m3 Schotter für Unterbau Strassen 2'000 m3 Strassenbauarbeiten Aushub und Abtransport 220 m3 Asphalt 400 m2 Pflastersteine 1'300 m2 Wildpflästerung 400 m2 Kies für Unterlage der Strasse 800 m3 Asphalt drain 2'100 m2 Sanitär-Arbeiten Gussleitungen G150, 300 m Gussleitungen G100, 90 m Kombischieber DN 150 2 PE-Rohr De 50, 350 m

eligibilityCriteria: Gemäss NPK 102D


name: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge), à l'attention de Guy Monney,Secrétariat AIS, Case postale 32, 1630 Bulle 1, Suisse, Téléphone: +4126 919 18 92, Fax: +4126 919 18 09, E-mail:

title: Agrandissement - Station d'épuration de Vuippens Marché de travaux - Génie civil

description: Les travaux d'agrandissement de la station d'épuration consistent principalement en la construction : - d'un bâtiment technique - d'une galerie souterraine - des bassins de traitements (Lits fluidisés, coagulation, floculation) - de décanteurs - de 4 bassins de traitement biologiques (Technologie SBR ; 4x 3'150 m3) Le présent marché concerne l'exécution des travaux de génie civil (y compris terrassements)

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Einwohnergemeinde Unterägeri Abteilung Bau und Unterhalt

title: BKP 261 Aufzüge

description: Personenaufzug Werkhof Warenaufzug Feuerwehr

eligibilityCriteria: 31.05.2013 Kosten: Keine Akontozahlungen gemäss Baufortschritt 45 Tage


name: ECHENARD SA,ZI EN VANNEL C, 1880 BEX, Suisse

name: Service des routes / Infrastructure routière,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse

title: RC 711 - Lavey - Morcles - Réfection d'ouvrages de soutènement - 10 murs - Travaux 2013

description: Dimensions, quantités principales : Terrassement : 35 m3 Coffrage : 110 m2 Béton armé : 70 m3 Enrobé bitumineux : 40 to Paroi gunitée : 105 m2 Clous passifs (5.00m) : 49 p Béton de démolition : 13 m3

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


title: Sanierung der Industriestrasse in 4912 Aarwangen, Abschnitt Langenthalstrasse - Wald

description: - Teilersatz der Strassenfundation - Anpassungen der Strasssenentwässerung - Anpassungen der Strassenbeleuchtungen - Strassenabschlüsse - Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: - Vollständige Abgabe vom Angebot - Vollständige Abgabe von den geforderten Nachweisen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern:
Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Schulen am Münsterplatz, Umbau und Sanierungsarbeiten, BKP 221.0 Fenster aus Holz (mit Profilierung) und Instandsetzung von Fenstern (mit Glasersatz)

description: Im Rahmen des Umbaus und der Sanierung der Schulen am Münsterplatz, aufgeteilt in die 4 Gebäude A,B,C, und D (Solitärbau zur Mücke) sollen die Fenster erneuert (keine Wechselrahmen) oder ertüchtigt werden. Gebäude A,B,C liefern und montieren von neuen Fenstern aus Eiche, lasiert (keine Wechselrahmen), mit Profilierungen und 3-fach Verglasung mit profilierten Sprossen. Ein- Zwei- und mehrfeldrige Rahmen. Gebäude A,B,C vereinzelt und Gebäude D mehrheitlich, Instandsetzen von bestehenden, teils denkmalgeschützen Fenstern einschliesslich Glasersatz mit 2-fach IV Spezialgläsern. Bei allen Fenstern die instandgesetzt werden, müssen der alte Fensterkitt zwischen Glas und Holzrahmen, sowie die Kittfugen zwischen Anschlag und Fensterrahmen vollständig entfernt werden. Bei allen neuen Fenstern müssen die Kittfugen bei den Fenstern zwischen Holzrahmen und Mauerwerk vollständig entfernt werden. Die Fugen und der Fensterkitt werden als asbesthaltig eingestuft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Association social Loft PA Alain Dreier BTB SA

title: Ecoquartier de la Jonction – bâtiment FVGLS – CFC 281 Chapes

description: Construction d'un immeuble d'habitation de six étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références:
Organisation:

street: 2 place de l'Église


name: La poste suisse services achats du groupe

title: Achats de prestations de transport sur rail (NTS) ainsi que des activités de manœuvre qui s'y rapportent 2014 - 2015.

description: Dans le cadre du projet «NTS», La Poste suisse prévoit d'acquérir la prestation de conduite des trains complets de la poste aux lettres ainsi que des activités de manœuvre qui s'y rapportent. Plus de détails sont disponibles dans le cahier des charges et ses annexes. La Poste suisse se réserve le droit de modifier le contenu et l'étendue des livraisons qui font l'objet du présent appel d'offres. Elle se réserve notamment le droit de manière expresse de renoncer à certaines fonctionnalités individuelles de l'objet de l'appel d'offres de manière intégrale ou partielle si, sur la base des offres soumises, elle arrive à la conclusion que le rapport entre les avantages apportés par la/les fonctionnalité(s) concernée(s) et leur coût n'est pas raisonnable. Elle en informera en temps voulu les soumissionnaires restants et leur donnera l'occasion de modifier si besoin leurs offres en tenant compte de la suppression de ces fonctionnalités.

street: Zentweg 25c


name: Bruker ASC GmbH,Waltherstrasse 49-51, 51069 Köln, Allemagne

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: Ensembles magnétiques pour U15-Undulators


title: Altes Schulhaus Niederwangen, Gesamtsanierung

description: BKP 214: inkl. Innenverkleidungen und Böden BKP 23 : inkl. Lampen und Leuchten Das 1892 erbaute Landschulhaus ist eines der wenigen noch unversehrten Schutzobjekte im alten Dorfkern von Niederwangen. Das Gebäude weist sowohl aussen als im Inneren einen hohen Anteil an originaler Bausubstanz auf. Die Sanierung erfordert von den Unternehmern einen äusserst sorgfältigen Umgang mit dem Bestand.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitsnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Auftragsbezogene Referenzen: 20
Kapazität/Termine (Nachweis gem. beiliegendem Terminprogramm): 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert). Das:
preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen:
(lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Angebotspreis: 60
Auftragsbezogene Referenzen: 20
Kapazität/Termine (Nachweis gem. beiliegendem Terminprogramm): 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert). Das:
preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen:
(lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: Projektverfasser, 110052-N13 Tunnel Gruppe Brusei SISTO/110053-N13 Tunnel Gei BAU–BSA–SISTO

description: Le projet comprend des travaux d'aménagement et des travaux d'entretien sur deux tronçons le long de la route nationale N13: le tronçon du groupe de tunnels Brusei entre le km 36.290 et le km 38.530, ainsi que le tronçon du tunnel Gei entre le km 39.556 et le km 40.013. Les tâches du bureau d'appui au maître d'ouvrage concernent à la fois les travaux d'aménagement (Gei + Brusei) ainsi que les travaux d'entretien (Gei).Les travaux d'aménagement concernent la création des issues de secours pour le tunnel Gei et pour le groupe de tunnel Brusei, qui pour le moment n'ont pas d'issues de secours (par exemple avec un tunnel menant directement à l'extérieur). Les prestations de l'auteur du projet comprennent toutes les prestations d'élaboration de projet à partir du projet définitif jusqu'à la fin des travaux de réalisation. Voir dossier pour une description détaillée de la prestation.Les travaux d'entretien sont fournis uniquement pour le tunnel Gei, affectent à la fois la partie génie civil (BAU) et la partie électromécanique (BSA). En général, sont prévues des réparations locales des zones avec infiltration d'eau, des joints défectueux, etc., et le remplacement de certains systèmes de BSA/EES. Les prestations de l'auteur du projet comprennent toutes les prestations d'élaboration de projet à partir du concept d'intervention jusqu'à la fin des travaux de réalisation. Voir dossier pour une description détaillée de la prestation.

awardCriteriaDetails:
Les justificatifs/attestations suivants ont du être joints au dossier d'offre (faute de quoi celle-ci n'aurait pas pu être prise en considération):
CI1: expérience/références de l'entreprise:
Subdivisés de la manière suivante::
— analyse des tâches: 20 %:
— procédure prévue: 10 %:
— qualité et adéquation de l'organigramme: 10 %:
CA2: compétences et références des personnes clé spécifiques aux tâches à accomplir:
Subdivisés de la manière suivante::
— chef de projet: 8 %:
— spécialiste tunnel: 5 %:
— chef de projet adjoint: 4 %:
— spécialiste installations électromécaniques (BSA): 3 %:
L'évaluation du CA2 s'effectue pour toutes les personnes clé sur la base des documents suivants présentés avec l'offre::
— référence (analogie de la fonction et de l'ouvrage de la référence avec la fonction et l'ouvrage du présent projet): 50 %:
— curriculum vitae (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle en rapport au présent projet): 50 %:
CA3: concept de gestion de la qualité et analyse des risques:
Subdivisés de la manière suivante::
— analyse des chances et des risques du projet et mesures proposées:
CA4: prix:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas:
Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0:
Entre 2, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule):
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible // aucune information:
1 = critère très mal rempli // informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli // informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne // qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel:
4 = critère rempli de manière satisfaisante // très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante // excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés:
Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération:
Total des points::
Somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500):

street: Via C. Pellandini 2a

Amberg Engineering AG

street: Ringstr. 18, Postfach 19


title: Erweiterung Schulanlage und Mehrzweckturnhalle Zentrum, Wetzikon

description: Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetreibnahme von zwei kombinierten Personen- und Materialaufzügen (2, bzw. 3 Haltestellen) für eine Mehrzweckturnhalle und eine Tiefgarage.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Sanierung Etzelkofenstrasse

description: Sanierung beziehungsweise Erneuerung der Strasse durch Ersatz des Strassenkoffers sowie der Strassenentwässerung. L= ca. 360m. Neubau Trottoir bei Knoten Dorfstrasse und Bahnübergang RBS bis Knoten Buchhofsstrasse. L= ca. 75m. Teilweiser Ersatz der bestehenden Wasserleitung. L= ca. 50m.

eligibilityCriteria: 15.07.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, unter Berücksichtigung der in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführten Vergabekriterien.:
Kriterium: Preis: 80
Bauprogramm: 20
Jedes Kriterium wird mit 0-5 Punkten bewertet:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung:
Kriterium Preis:
Gemäss Berechungsformel, Das Angebot mit dem niedrigsten Angebot erhält die Note 5:
Formel Preis Note = 5 - 8 x (Ao - Ai) / Ao:
Ao = Angebotspreis, Ai = Niedrigstes Angebot:
Kriterium Bauprogramm:
Die Unternehmung hat mit dem Angebot ein Grobbauprogramm abzugeben.:
Insbesondere sind dabei die Bauphasen zu berücksichtigen. Die angegebenen Termine gelten als verbindlich. Die Bauherrschaft behält sich vor, entsprechende Klauseln in den Werkvertrag einzubinden und bei Nichteinhaltung der Termine Konventionalstrafen zu vergeben.:
Gemäss Berechnungsformel, das Bauprogramm mit der kürzesten Bauzeit erhält die Note 5:
Mindestnote = 1:
Formel Bauprogramm Note = 5 - 8 x (Bo - Bi) / Bo:
Bo = Anzahl Wochen, Bi = Niedrigste Wochenzahl:
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, unter Berücksichtigung der in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführten Vergabekriterien.:
Kriterium: Preis: 80
Bauprogramm: 20
Jedes Kriterium wird mit 0-5 Punkten bewertet:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung:
Kriterium Preis:
Gemäss Berechungsformel, Das Angebot mit dem niedrigsten Angebot erhält die Note 5:
Formel Preis Note = 5 - 8 x (Ao - Ai) / Ao:
Ao = Angebotspreis, Ai = Niedrigstes Angebot:
Kriterium Bauprogramm:
Die Unternehmung hat mit dem Angebot ein Grobbauprogramm abzugeben.:
Insbesondere sind dabei die Bauphasen zu berücksichtigen. Die angegebenen Termine gelten als verbindlich. Die Bauherrschaft behält sich vor, entsprechende Klauseln in den Werkvertrag einzubinden und bei Nichteinhaltung der Termine Konventionalstrafen zu vergeben.:
Gemäss Berechnungsformel, das Bauprogramm mit der kürzesten Bauzeit erhält die Note 5:
Mindestnote = 1:
Formel Bauprogramm Note = 5 - 8 x (Bo - Bi) / Bo:
Bo = Anzahl Wochen, Bi = Niedrigste Wochenzahl:


title: Neubau Mehrzweckanlage Breiti Turbenthal

description: Neubau von Einfachturnhalle mit Garderoben sowie Schul- und Werkstatträume


name: Stadt Altstätten, Abteilung Hochbauamt 9450 Altstätten

title: 240 Heizungsinstallationen

description: Neubau Rathaus Altstätten mit Restaurant im Erdgeschoss Energieträger: Fernwärme

eligibilityCriteria: siehe Offertunterlagen


title: Sanierung Dorfstrasse Habstetten, unterer Teil

description: Abbruch Beläge: 3'100 m2 Aushub: 1'600 m3 Spriessungen: 1'380 m2 Materiallieferungen: 800 m3 Randabschlüsse: 800 m Kanalisationen 400 - 700 mm: 400 m Planie: 2'700 m2 Beläge: 800 t Busplatte Beton: 36 m2 Die Ausführung erfolgt über 2 Jahre.

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Referenzen: 30
Preis: 70
Referenzen: 30


title: Nettoyage des données des sept restrictions de droit public à lapropriété foncière de responsabilité cantonale

description: le mandat a pour but :- de mettre en conformité les données numériques de l'ensemble des restrictions cantonales en forceafin d'en assurer la foi publique,- de saisir les données numériques manquantes de restrictions en force.Concrètement, il s'agira sur la base du constat effectué par le mandant sur l'ensemble des restrictions deproposer des corrections pour supprimer les potentielles incohérences.La mise en conformité est principalement technique, mais il se peut que dans certains cas, celle-ci soitsuffisamment importante pour nécessiter une démarche plus complexe. Ces situations devront être détectées ettransmises avec des propositions de solution aux personnes en charge de la validation.

Service de la mensuration officielle

street: 12 quai du Rhône


title: Vocational Skills Development Program, Myanmar.

description: Myanmar has entered a period of unprecedented economic growth, along with intensified regional trade and labor flow in the wake of the ASEAN Economic Community to be enforced by 2015. Yet Myanmar's workforce is insufficiently qualified to take advantage of the opportunities as to secure them decent employment and a fair income. SDC will provide support on all levels of the system of Technical Education and Vocational Training (TVET). The tender include three components: the support to the emerging qualifications framework and the responsible regulatory authoritiy; the setting up of TVET in the hospitality sector with the participation of the private sector; the setting up and operating of mobile training units for remote villages and disadvantaged population.

Embassy of Switzerland Yangon Myanmar

street: Freiburgstrasse 130

name: Mr. Peter Tschumi, Director of Cooperation

Swisscontact

street: Doeltschiweg 39


name: Schunk AG,Soodring 13a, 8134 Adliswil, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses, Voyageurs, P-OP-SB-EK-EEL, à l'attention de Monsieur Marcel Auer,Wylerstrasse 123/125, 3000 Berne 65, Suisse, Téléphone: +41 79 754 00 62, E-mail:

title: Schleifstücke


name: Dr. Schenker Kommunikationszentrum fur Wirtschaft und Politik AG

name: Office fédéral de l'énergie OFEN, section bâtiments

title: (13128) 805 communication Cité de l'énergie.

description: Suisse Énergie pour les communes constitue le programme de l'office fédéral de l'énergie OFEN, programme qui est destiné à soutenir les villes et les communes pour accroître leurs efforts en vue d'augmenter l'efficacité énergétique et la part des énergies renouvelables, dans le cadre de la stratégie énergétique. Le label «Cité de l'énergie» relève, documents à l'appui, les communes qui se distinguent par leurs succès énergétiques, qui améliorent leur efficacité énergétiques par des mesures appropriées et qui accroissent la part des énergies renouvelables à leur consommation. Ainsi, les différentes communes peuvent mieux inciter des entreprises, des organisations, des associations et des particuliers, à déployer davantages d'activités pour l'énergie. Le «Service d'information» des cités de l'énergie gère le centre national de coordination de la communication pour les cités de l'énergie et assume l'entretien des trois antennes régionales de la Suisse alémanique, de la Romandie et du Tessin, à chaque fois, dans la langue nationale de la région.A cet égard, le «Service d'information» des cités de l'énergie exploite son centre de coordination national de Suisse alémanique, ainsi que les 3 bureaux pour les médias régionaux dans la langue nationale du lieu.Une hotline (D/F/I) est mise à disposition des cités de l'énergie pour les aider à publier leurs succès et leurs progrès en matière de politique énergétique.La prestation fournie comporte également l'entretien, les adaptations et le développement du site web http://www.citedelenergie.ch/ et des pages annexes (D/F/I).S'agissant de l'ensemble de la tâche à accomplir, le mandant évalue le volume du travail à un total de 4500 à 5 500 heures/année.

street: Mühlestrasse 4

name: Projet (1365) 805 Fonction modèle de la Confédération dans le domaine de l'énergie

street: Hirschengraben 5


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Pose collecteur EU Ch. de la Gentille - Chemin des Buchilles

description: Pose collecteur sur tronçon de 1137 ml Ch. EU 1393 - Ch. EU 1459 (403ml) Ch. EU 1459 - Ch. EU G9 (428ml) Ch. EU G9 - Ch. EU G14 (306ml)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Möbilierung Entlastungsbau Ost

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Liegenschaftensekretariat,à l'attention de Daniel Gobeli, Schulhausstrasse 2, 8344 Bäretswil, Suisse, Téléphone: 044 939 90 64

title: Sanierung Schulhaus Letten

description: Der gesamte Unterrichtstrakt des Schulhauses wird einer generellen Sanierung und werterhaltenden Massnahmen unterzogen. Nordseitige Erweiterung der Aula um einen Bühnenrückraum und eine Lüftungszentrale. Das Gebäude erstreckt sich über 3 Geschosse. Zur Gewährleistung der behindertengerechten Erschliessung ist eine Liftanlage vorgesehen. Bauliche Anpassungen zur Erfüllung der Brandschutzauflagen, Erstellen von zusätzlichen Fluchttreppen ausserhalb des Gebäudes. Instandstellung der Sportplatzanlagen. Der Umbau erfolgt in Etappen unter Schulbetrieb. Partielle Kompletterneuerungen von Stark- und Schwachstrominstallationen sowie der Schaltgerätekombinationen im Innenbereich. Erschliessung provisorischer Schulpavillons.


name: Kern Bauherrenberatung GmbH,à l'attention de H.H. Kern, Walchestrasse 25, 8006 Zurich, Suisse, Téléphone: 044 363 93 46, E-mail:

title: Neubau Saalsporthalle Schalmenacker 8197 Rafz

description: Totalunternehmer-Leistung umfassend Projektierung und Realisierung des Neubaus Saalsporthalle.

eligibilityCriteria: gemäss Pflichtenheft und Ausschreibungsunterlagen


title: Gesamtsanierung Bläsi Schulhaus , BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

description: Folgende Aufgaben sind auszuführen: 2 St. mehrfeldrige 2-flüglige Gangabschlussfronten, mit Schall- u. Brandschutzanforderungen. 1 St. Brandabschluss-Schiebetor. 300 m2 profiliertes Brüstungstäfer, nachbauen. 350 m Kanalsockel für Elektro- u. Heizleitungen. 130 St. Revisionsöffnungen in profilierter Fenstersturzverkleidung erstellen. 50 m fest verglaste Oblichtbänder.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: Bergauer AG,Täfernstrasse16a, 5405 Baden-Dättwil, Suisse

title: N2 Galleria Monte Ceneri BSA, Lotto 8620, sistema di gestione

procurementMethodDetails: Procedura mediante trattativa privata


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: FZA Rothenbrunnen/Sanierung Teichanlagen

description: Aushub, Wasserhaltungen und Baumeisterarbeiten


title: RS.227 Laufenburg Ersatz Unterwerk 220kV, TESLA – GIS-Anlage

description: La livraison mise en adjudication (poste de couplage à neuf champs à isolation par gaz 220 kV) comprend l'interprétation, le calcul, la construction, la fabrication, le transport sur le chantier, la surveillance du montage, la mise en service, l'essai et la réception dans l'entreprise et sur l'installation, la réalisation de l'essai de fonctionnement, les instructions et la formation du personnel d'exploitation, ainsi que la documentation complète. La description détaillée du produit figure dans les documents C1I à C3

Swissgrid AG

street: Dammstrasse 3

ABB Schweiz AG

street: Bruggerstrasse 72


name: Einwohnergemeinde Port, vertreten durch den Gemeinderat

title: Ortsplanungsrevision Port

description: gemäss separatem Dokument

eligibilityCriteria: gemäss separatem Dokument


name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Ausbau Verbindung Knoten Grindel-Bibersee, Los 3: Strassenbau

description: Instandsetzung Chamerstrasse, Rückbau Knonauerstrasse, Abschnitt Kreisel Grindel bis Kreisel Bahnhofstrasse und Unterfeld bis Bibersee


name: Wab technique sàrl,rte de la Grangette 21, 1723 Marly, Suisse

name: Bonnard Woeffray architectes FAS SIA, à l'attention de Sandrine Rubin,Clos Donroux 1, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, Fax: 024 472 29 71, E-mail:

title: Centre scolaire de la commune de Salvan Nouvelle école / salle polyvalente

description: les marchés concernent une soumission comprenant le cfc suivant: 244 installations de ventilation

eligibilityCriteria: Cet appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires respectant les conditions du dossier d'appel d'offres et ses annexes sous peine de voir son offre non recevable.


title: Sanierung Soodstrasse / Kanal- und Wasserleitungsbau

description: Gräben Kanalisation (Gemeinschaftsgraben) 160 ml Gräben Wasserleitungen 480 ml Spülbohrungen 100 ml PP-Leitungen DN 250/300 160 ml Kontrollschächte 7 Stk Inliner für Entwässerungsleitungen 40 ml


title: Eawag Dübendorf, Um- und Anbau Aquatikum / BKP 222 / 224 Spengler- / Flachdacharbeiten

description: Siehe Leistungsverzeichnis

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Qualifikation Auftragsleitung, Projektleiter, eingesetztes Montagepersonal: 40
Referenzobjekte: 20
Preis: 40
Qualifikation Auftragsleitung, Projektleiter, eingesetztes Montagepersonal: 40
Referenzobjekte: 20


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

title: 23 Elektroanlagen

description: Totalsanierung eines Wohnhauses mit 12 Wohnungen, einer Einstellhalle und einer Aufstockung mit einem neuen Attikageschoss als Holzbau mit zusätzlich 2 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Gestion des signes vitaux intégrée au DPI pour les HUG.

description: Acquisition d'unités matérielles et logiciels d'interfaçage avec le DPI des Hôpitaux Universitaires de Genève, installation, mise en service, formation technique des utilisateurs et maintenance, destinés aux HUG.

street: Avenue de la Roseraie 70

Capsuletech

street: 9 villa Pierre Ginier


title: Regierungsgebäude, Sicherheit

description: Metallbauarbeiten - Korridorabschlussfronten in Glas / Metall mit automatischen Schiebetüren, Ausführung schussicher - Anzahl Abschlussfronten total 9 Stück Grösse einer Abschlussfront ca. 12 m2

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.


name: Office des bâtiments - Département des constructions,Selon dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: 433.3 - Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Appel public à candidatures pour l'octroi de 2 droits distincts et permanents de superficie (DDP), Secteur Gare de Lancy-Pont-Rouge, Commune de Lancy

description: Octroi de 2 droits distincts et permanents de superficie (DDP); le premier en faveur d'un organisme sans but lucratif pour le logement des personnes en formation, apprentis ou jeunes travailleurs et le second pour une société coopérative d'habitation, aux fins de construction de logements d'utilité publique.


title: Hochwasserschutz und Auenrevitalisierung Aare /Gürbemündung


name: Bitz & Savoye SA,Rue Oscar-Bider 38, 1950 Sion, Suisse

name: Bonnard Woeffray architectes FAS SIA, à l'attention de Geoffrey Gautheron,Clos Donroux 1, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, Fax: 024 472 29 71, E-mail:

description: CFC 250 - Installations sanitaires

description: CFC 225 - étanchéité toiture plate, ferblanterie

description: CFC 227 - traitement des surfaces ext., façades métalliques

description: CFC 230 - installations électriques

description: CFC 240 - installations de chauffage

description: CFC 244 - installations de ventilation

title: Agrandissement de l'école de Châteauneuf-Conthey

description: Les marchés concernent les CFC suivants : cfc 225 - étanchéité toiture plate, ferblanterie cfc 227 - traitement des surfaces ext., façades métalliques cfc 230 - installations électriques cfc 240 - installations de chauffage cfc 244 - installations de ventilation cfc 250 - installations sanitaires


name: Group OF optical fiber devices (SCI – STI – HL)

title: High energy UV-VIS-NIR femtosecond laser system.

description: L'EPFL a l'intention d'acheter un système de laser femtoseconde avec haute énergie de pulse et haute puissance travaillant dans l'UV, le visible, et dans l'infrarouge proche pour le group SCI – STI – HL appartenant à la faculté sciences et techniques de l'ingénieur (STI).L'équipement sera utilisé pour la recherche ultra avancée dans le domaine de la nano structuration des matériaux optiques, usinage de verre, et la modification des propriétés optiques ainsi que pour la photosensibilité du verre.Vue les besoins de l'EPFL, les objectifs et les buts scientifiques du groupe SCI – STI – HL, l'accentuation sera mise sur la modification des matériaux optique (verres, guides d'onde planaires et fibres optiques, ..):-Fabrication des réseaux de Bragg dans les fibres optique et guide d'onde-Fabrication des guides d'onde dans des matériaux optiques-Nano et micro-structurations-Modification des nano cristaux-Micro et nano usinage de verre.

street: Bâtiment BM4.116 - station 17

Dyneos AG

street: Vogelsangstrasse 15


name: Michel CONA SA,49 rue des Pâquis, 1201 Genève, Suisse

title: Travaux de peinture - maintenance et rénovation

description: Cet appel d’offres vise la conclusion par l’Hospice Général d’un contrat cadre régissant les modalités de travaux de peinture concernant la maintenance et la rénovation des locaux d’exploitation et des appartements gérés par l’Hospice Général.

eligibilityCriteria: cf. dossier d'appel d'offres


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Filiale Estavayer-le-Lac

title: N5 Upn. Colombier – Cornaux / TP3 SBC Lot N° 3 - BSA Divers (DIV)

description: Le tronçon couvert par l'UPlaNS TP3 St-Blaise - Cornaux est situé sur l'autoroute N5 / Yverdon - Bienne. Ce tronçon, d'une longueur totale d'environ 4'600 m, situé entre le km 43'587 et le km 48'232, est entièrement à ciel ouvert et comprend les ouvrages principaux suivants : • la sortie de Saint-Blaise, • la jonction de Marin • la jonction de Thielle. Les équipements d'exploitation et de sécurité BSA sur ce tronçon ayant atteint leur limite d'âge, il a été prévu leur renouvellement dans le cadre des travaux d'entretien UPlaNS planifiés sur ce tronçon. Les fournitures et les quantités principales du lot objet de cet appel d'offre sont les suivantes: • 6 switches pour création d'un réseau DIV sur fibre optique en anneau; • 1 Commande d'Installation CI_DIV; • 1 Interface Homme Machine (IHM) associée à la CI; • 4 borniers d'entrées-sorties déportées; • alimentations pour ces équipements; • câbles internes de l'armoire DIV (1x), COT (5x) et patch RJ45 Cat. 6 (8x) et jarretières FO d'interface (12x); • borniers RNO et RSC de l'armoire DIV du SCOT; • câblage des signaux de défauts des disjoncteurs BT et de surveillance de tension entre bornier d'interface BT et bornier d'entrées-sorties déportées DIV (4x); • licences des logiciels.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


title: CFC 4 — Aménagements extérieurs

description: Construction de 7 immeubles de logements économiques HBM - LUP regroupant 335 logements

Frundgallina

street: Rue du Plan 3

Boccard Parcs et Jardins SA

street: 6 chemin Croix-en-Champagne


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Die Gemeinde Schwyz beabsichtigt, bis ca. Frühjahr 2016, auf dem gemeindeeigenen Areal nordöstlich des heutigen Alters- und Pflegeheimareals ein neues Alterszentrum zu erstellen. Der Minergie-Neubau mit 126 Wohneinheiten und 139 Betten für Betagte umfasst neben Alters- und Pflegeheimplätzen auch eine Wohngruppe mit 18 Zimmern für Demente. Im Erdgeschoss werden zusätzlich Gewerbeflächen erstellt, welche für Anbieter von Dienstleistungen für die Zentrums-bewohner und Bevölkerung gedacht sind.

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


name: Einwohnergemeinde Grindel Hauptstrasse 19 4247 Grindel, Hauptstrasse 19, 4247 Grindel, Suisse

title: Gemeinden Erschwil - Grindel Anschluss an die Lüsseltaler Wasserversorgung (LWV)

description: Grabarbeiten für Wasserleitung, Länge Total 2.065 km, davon - ca. 680 m in Strasse - ca. 185 m in Flurweg - ca. 1'200 m in Kulturland


name: Fonds für Boden und Wohnbaupolitik, p. A. Immobilien der Stadt Bern

title: Ersatzneubau Stöckacker Süd, BKP 240 Heizungsinstallationen

description: BKP 240 Heizungsinstallationen: Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung Im Stöckacker Quartier in Bümpliz an der Bethlehemstrasse entstehen insgesamt 146 neue städtische Mietwohnungen in drei Gebäudekomplexen. Die gesamte Überbauung erfüllt den Minergie P Eco-Standard sowie die Anforderungen der 2'000 Wattgesellschaft. Die gesamte Überbauung wird in drei Etappen von März 2014 bis Februar 2017 erstellt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70 %):
- Schlüsselperson und Chefmonteur: Ausbildung, Referenzen (20 %):
- Referenz (2 Referenzobjekte Minergie P Eco innerhalb der letzten 5 Jahre) (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 Referenzaufträge Minergie P Eco in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70 %):
- Schlüsselperson und Chefmonteur: Ausbildung, Referenzen (20 %):
- Referenz (2 Referenzobjekte Minergie P Eco innerhalb der letzten 5 Jahre) (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 Referenzaufträge Minergie P Eco in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung und Anpassung Bürogebäude Spiegelgasse 2/4, Basel, BKP 261 Aufzüge

description: Rückbau und Erneuerung von 5 Aufzugsanlagen bei laufendem Betrieb.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualitative Bewertung des Referenzauftrages: 20
Schlüsselperson Projektleiter: 10
Preis: 70
Qualitative Bewertung des Referenzauftrages: 20
Schlüsselperson Projektleiter: 10


description: Portes coupe-feu sur pivot et coulissante, réalisation bois ou métal

description: Menuiserie courante, portes, armoires, placage

title: Agrandissement du site scolaire et parc sportif - Censuy - Renens.

description: Construction d'une école de 10 classes, de locaux annexes, d'une salle de gymnastique double avec les locaux attenants, aménagement extérieurs.

awardCriteriaDetails:
Coût:
Présentation de l'entreprise (les 4 sous-critères totalisent ):
Minimum 5 références récentes en rapport avec l'objet:
Service de piquet, dépannage, etc. (les 2 sous-critères totalisent ):
Protection de l'environnement:
Organisation prévue pour le chantier (les 4 sous-critères totalisent):

Regtec SA

street: Ch. de la Fourmi 24


title: Sanierung Burgerhaus Burgerbeunden in Nidau

description: Die Liegenschaft Birkenweg 11 wurde Anfang der 1970er Jahren erbaut. Das Hochhaus weist neben dem Erdgeschoss 10 Obergeschossen und ein Attikageschoss auf. Die Sanierung des Hochhauses umfasst lediglich den Ersatz der Fenster. Es werden keine weiteren Arbeiten ausgeführt die nicht direkt mit dem Fensterersatz in Zusammenhang stehen.


title: Centrale Solaire NES.1042 Vevey – Kratzer.

description: Installation clé en main d'une centrale photovoltaïque sur les toitures d'un bâtiment.

Service achats

street: Rue de Lausanne 53

CIEL société coopérative

street: Chemin de la Tour-Grise 4


title: Retrofit KW Handeck 1, Turbinenregler

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Planung (Engineering, Bemessung), Fertigung, Transport, Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von zwei Paketen bestehend aus hydrau-lischen und elektronischen Turbinenregler. Der Unternehmer hat einen elektronischen und hydraulischen Turbinenregler einschliesslich Teilsystemen gemäss der spezifischen technischen Spezifikation 3D zu konstruieren, zu fertigen, zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu setzen. Der Unternehmer hat folgende Hauptkomponenten anzubieten: • Hydraulischer Turbinenregler • Elektronischer Turbinenregler • Komplettes Verrohrungs- und Verschraubungsmaterial

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit des Angebotes: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50
Wirtschaftlichkeit des Angebotes: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50


description: Accidents collective obligatoire selon la LAA. Accidents collective complémentaire à la LAA.

description: Indemnités journalières par suite de maladie.

title: Hôpital neuchâtelois – assurances de personnes.

description: Couverture des assurances des personnes pour le personnel d'Hôpital neuchâtelois – assurance indemnités journalières maladie/assurance accidents selon LAA/assurance complémentaire LAA.

IBC Insurance Broking and Consulting SA

street: Rue du Musée 9