name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N13 EP11 AS Avers-Bärenburg-AS Zillis, lot 1: auteur de projet industriel Tunnel Bärenburg incl. EES

description: Dans le cadre de la réfection globale du tronçon de 8.5 km de la route nationale allant de Rofla à Zillis, le tunnel de Bärenburg doit être rénové ainsi que ses EES dans le lot 01.Situation de départ et objectifs supérieursDans le cadre des travaux de réfection et d'aménagement du réseau des routes nationales, un tronçon de 8.5 km doit entièrement être rénové sur la N13 entre Rofla et Zillis. Dans le lot 01, le cœur de la réfection est constitué par le tunnel de Bärenburg de 1 km.BasesLa base spécifique au projet est constituée par la version provisoire du concept d'entretien global (EK).La base générale est constituée par les directives générales d'élaboration de projets du maître d'ouvrage et notamment les manuels techniques de l'OFROU et les normes de la SIA.Délimitation / interfacesLe tronçon partiel AS Avers – Rampe Bärenburg fait partie intégrante du tronçon AS Avers- Bärenburg- AS Zillis.Fait partie intégrante du tronçon partiel AS Avers – Rampe Bärenburg et de cet appel d'offres :- Lot 01 conception du projet pour le tunnel de Bärenburg avec les EES du tunnel et du tronçon ouvert (km 72+047 à 74+450).Description du projetLe projet lot 01 comprend des travaux de remise en état des substances de l'ouvrage, notamment pour le tunnel de Bärenburg et les équipements d'exploitation et de sécurité (EES).Le montant des travaux (EES tunnel et tracé incl.) pour le lot 01 est estimé à environ CHF 30 millions.Le lot 01 est le lot principal des 6 lots couvrant au total le tronçon partiel AS Avers – rampe de Bärenburg (km 72+047 à 74+450).Le lot 01 comprend pour l'essentiel les objets suivants :- Tunnel de Bärenburg (km 72+577 à 73+607)- Tunnel de Bärenburg, station transformatrice sud et nord (km 72+562 et km 73+585)- Tunnel de Bärenburg, installations électromécaniques (km 72+047 à 74+450).Le lot 01 comprend dans l'essentiel les travaux de construction et sur les EES suivants (UPlaNS).- Tunnel de Bärenburg: Rabaissement du radier et remplacement du parement; drainage des eaux de montagne des deux côtés et évacuation des eaux de chaussée; joints et remise en état du béton; blocs de câbles dans l'accotement; niches SOS et bouches d'incendie: rameaux de communication au niveau de la galerie de sécurité; remplacement du revêtement- EES; tunnel de Bärenburg: Signalisation; réfection de la station CPS; construction d'une nouvelle station CPN; divers équipements électromécaniques- EES: Nouvelles installations de câbles (km 72+047 à 74+450) ; remplacement de la signalisation (km 72+047 à 74+450).Outre les travaux effectués, des installations annexes et auxiliaires ainsi que des installations provisoires de chantier et des guidages du trafic pendant la durée du chantier doivent être pris en compte. Les travaux dans le tunnel sont réalisés avec guidage du trafic sur une voie dans le tunnel et sur le tronçon de déviation passant par la route cantonale H13. Ce tronçon de déviation fait partie intégrante du lot 02 et est terminé pour le début des travaux du lot 01.Description de la prestationLe mandat pour les prestations de concepteur du projet comprend la planification, l'élaboration du projet et la direction du chantier pour les travaux de remise en état du lot 01 pour la construction et les EES pour les phases du concept de mesures (MK) jusqu'à la réalisation, la mise en service et l'achèvement inclus.Les prestations de planificateur comprennent notamment les installations provisoires de chantier et le guidage du trafic sur les routes nationales pendant la durée des travaux.20'760 heures sont comprises dans l'appel d'offres pour ces prestations.

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants ont du être joints au dossier d'offre (prédéfini):
Ca1 : personnes cle:
Les personnes clés suivantes sont évaluées pour les critères d'adjudication::
1: chef de projet 8 %:
2: chef de projet suppléant 5 %:
3: directeur en chef des travaux 6 %:
4: spécialiste technique tunnel / géotechnique 5 %:
5: spécialiste technique installations électromécaniques (EES) 5 %.:
Ca2 : analyse des taches, proposition d'approche:
-Analyse des tâches, pondération de 20%:
- Programme / calendrier avec dépendances, pondération de 10%.:
CA3 : QUALITE ET ORGANISATION:
- Concept de gestion de la qualité et analyse des risques, pondération de 5%:
- Organigramme spécifique au projet, pondération de 5%.:
CA4 : PRIX:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas.:
Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule).:
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des AUTRES critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés.:
Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
TOTAL DES POINTS: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Via C. Pellandini 2a

IG Vizan C/O Edy Toscano AG

street: Rätusstr. 12


scheme: CPV

title: Hochwasserschutz Uelisgrabe

documentType: tenderNotice

description: Folgende Massnahmen sollen realisiert werden: - Geschiebesammler - zusammenhängende Holzsperrentreppe - Schwemmholzrechen - verschiedene Blocksätze - div. Erhöhungen von Betonmauern - div. kleine Erderhöhungen - div. Anpassungen an Brücken - kleinere Belagsanpassungen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Schwellenkorporation Adelboden

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Zumtobel Lumière SA,Ch. des Fayards 2, 1032 Romanel-sur-Lausanne, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

documentType: awardNotice

description: Soumission N° 2330 Lustrerie: CFC 233 Lustrerie

description: Soumission N° 2302 Appareillage sonorisation: CFC 235.6 Appareillage sonorisation

description: Soumission N° 2301 Appareillage interphonie: CFC 235.17 Appareillage interphonie

title: Payerne/VD – Agrandissement des boxes F/A-18

description: Bau von vier neuen Boxen für die Flugzeuge vom Typ F/A-18 sowie von zwei Technikbereichen. Submissionslose: 2301, 2302, 2330

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Office des bâtiments – service achats et contractualisation

title: Approvisionnement du mazout de chauffage pour tous les bâtiments de l'État de Genève gérés par l'Office des bâtiments.

description: Selon dossier d'appel d'offres.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Rabais:
Organisation pour l'exécution du marché:
Développement durable:

mainProcurementCategory: goods

street: Selon dossier d'appel d'offre

Deville-Mazout SÀRL

street: Moulin-des-Frères 4


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Muséum d'ethnographie de Genève -1131TI - Ouvrages métalliques

description: Travaux : Ouvrages métalliquesEstimation : CHF 392 829.-

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Universität Zürich, Abteilung: Bauten und Investitionen Herr Zoran Raljevic, zoran.raljevic@bui.uzh.ch

title: Baumpflege der Universität Zürich

description: Baumpflegearbeiten am gesammten z.T. historischen Baumbestand der Universität Zürich Zentrum aufgeteilt in 7 Einzellose. Umfasst sämtliche Arbeiten der Baumpflege.

eligibilityCriteria: Es sind nur Baumpflegebetriebe mit Baumpflegespezialisten mit eidg. Fachausweis zugelassen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services


title: Sanierung Strandweg Bäch, Wollerau

description: Allgemeine Tiefbauarbeiten, Aushub, Fundation, Beläge 1500 m2, Steg und Plattform Stahlkonstruktion mit Holzbelag 150 m2, Bohrpfähle 20 Stk. à 9 m, Mikropfähle 15 Stk. à 3m, Lärmschutzwände mit Betonfertigelemente und Holz ca. 500 m2, Lärmschutzwände aus Steinkörbe ca. 250 m2 div. Gärtnerarbeiten und Zäune ca. 700 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Überbauung Dorflinde

description: Sanierung der Elektro Haupt- und Unterverteilungen


name: Département de l'environnement urbain et de la sécurité voirie - ville propre

title: Réception, traitement et évacuation des "déchets ménagers encombrants" provenant de la collecte des voiries de la Ville de Genève

description: Réception, traitement et évacuation vers les filières de valorisation, des "déchets ménagers encombrants" collectés par la voirie de la Ville de Genève.La valeur du marché s'élève à environ CHF 3 900 000 hors TVA sur 48 mois.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Capacités d'exécution:
Développement durable:

street: Rue François-Dussaud 10

Sogetri SA

street: route des Jeunes 75


name: Favorol SA,Rue Gustave-Revilliod 9, 1227 Les Acacias, Suisse

name: Archigroupe Estavayer SA, à l'attention de Etienne Buchs,Route d'Yverdon 20 / Case postale, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41266620490, Fax: +41266620499, E-mail:

description: Isolations thermiques extérieures crépies

description: Fenêtres en bois-métal

title: Construction d'une buvette et sanitaires de plage Agrandissement des sanitaires et de la capitainerie existants du port

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Bureau des achats (PROCUREMENT), à l'attention de REGISTRY,4, route des Morillons, CH-1211 Geneva 22, Suisse, E-mail:

title: Peinture des plafonds des parkings

description: Voir DAO

eligibilityCriteria: Voir DAO


name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 6 Lot 243.10 - Eau surchauffée et vapeur

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 243.10 - Eau surchauffée et vapeur.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

title: RC 1 - Coppet, Founex, Mies, Tannay - réaménagement routier - bureau d'appui du maître de l'ouvrage/direction générale des études/enquête/DLT.

description: Longueur du chantier: 5.2 kmTrottoirs et pistes cyclables: 10 kmContre-allée: 750 mGiratoires: 3Enrobé: 16 000 toGrave: 16 000 m³

street: Place de la Riponne 10

Mosini et Caviezel SA

street: Rue Louis-de-Savoie 72


name: ARGE Gasser AG / Landolt AG / Bolli Bau AG

name: Zentrum Kohlfirst, Rütenenweg 6, 8245 Feuerthalen

title: Zentrum Kohlfirst, BKP 201 Erdarbeiten

description: Neubau Alterszentrum Kohlfirst 5 Wohngruppen à 15 Plätze

eligibilityCriteria: Gemäss den Eignungs- und Zuschlagskriterien


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Le présent appel d'offres s'adresse à une entreprise générale (EG) et porte sur la rénovation soignée des bâtiments historiques de l'ambassade de Suisse à Vienne, occupés par le service diplomatique et consulaire.

street: Fellerstrasse 21

Swietelsky Baugesellschaft MBH

street: Wiedner Hauptstrasse 56

countryName: AT


title: Gesamtsanierung und Erweiterung VS Länggasse gross, Bern BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz

description: Sanierung und Neuorganisation des bestehenden Schulgebäudes inklusive einen neuen Dachausbau und die teilweise Neugestaltung der Umgebung. Das Gebäude aus dem Jahr 1891 ist im Bauinventar als "schützenswert" eingestuft.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70%):
- Auftragsspezifische Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70%):
- Auftragsspezifische Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Aéroport International de Genève,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, URL www.gva.ch/

title: Genève Aéroport- displays dans COBUS et sonorisation

description: Un système d’affichage d’informations externe au bus et de diffusion automatique de messages sonore à l’intérieur du bus à destination de ses passagers. Ce système doit être installé sur l’intégralité de ses bus, soit 24

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: (b610-8) Musée national suisse (MNS) de Zurich, rénovation de l'aile de l'école des arts appliqués et extension, étape B.

Huber Straub AG

street: Henric Petri-Strasse 12


name: Bau und Planung, Bahnhofstrasse 10, 3250 Lyss, Suisse, Téléphone: 032 387 03 10, Fax: 032 387 03 20, E-mail:

title: 214 Zimmerarbeiten

description: Neubaug eines Feuerwehrmagazins für 10 Einsatzfahrzeuge, alle nötigen Nebenräume und Einrichtungen, Vorplatz und Umgebungsgestaltung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Zuschlagskriterien A – B werden je mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das Kriterium A (Preis) wird mit 5 Punkten bewertet, für 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte in Abzug gebracht.:
A) Preis 70% (auch Minuspunkte sind möglich):
B) Referenzen 15% (3 Referenzprojekte, max.4 A4-Seiten):
C) Schlüsselpersonen 15% Erfahrung in vergleichbaren Bauten und Verfügbarkeit des Projektleiters (Referenzen, 1 A4-Seite:
Die Zuschlagskriterien A – B werden je mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das Kriterium A (Preis) wird mit 5 Punkten bewertet, für 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte in Abzug gebracht.:
A) Preis 70% (auch Minuspunkte sind möglich):
B) Referenzen 15% (3 Referenzprojekte, max.4 A4-Seiten):
C) Schlüsselpersonen 15% Erfahrung in vergleichbaren Bauten und Verfügbarkeit des Projektleiters (Referenzen, 1 A4-Seite:


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 61, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Construction d’un bâtiment provisoire au niveau du soubassement du bâtiment voisin, mandat global, y compris ECVS et aménagement intérieur au-dessus des fondations..

description: Neubau eines Provisoriums neben dem Unterbau als Gesamtleistung inklusive EHLS und Innenausbau ab OK Fundation.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis Angebot: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis Angebot: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: N4 Neue Axenstrasse, Erkundungsbohrungen offene Strecken Ort/Gumpisch

description: Die Kantone Schwyz und Uri beabsichtigen, eine Neue Axenstrasse zu bauen. Die neue Strasse verläuft weitgehend unter Tag. Die CSD Ingenieure AG wurde im Rahmen dieses Bauvorhabens beauftragt, die örtlichen Baugrundverhältnisse zu untersuchen und die Ergebnisse im Hinblick auf die geotechnischen Verhältnisse zu bewerten sowie Empfehlungen für die Fundation von Kunstbauten und bautechnischen Erfordernisse im Strassenbau auszuarbeiten. Die vorliegende Ausschreibung betrifft die dazu notwendigen Baugrunduntersuchungen. Die vorgesehenen Aufschlussstandorte befindet sich bergseitig der vielbefahrenen Nationalstrasse A4 („Axenstrasse“). Die Bohrstellen befinden sich in sehr steilem Gelände. Der Zugang ist durch den sehr steilen Geländeverlauf, den Bewuchs und das Nichtvorhandensein von Installationsflächen an der Strasse zusätzlich erschwert. Eine direkte Zufahrt zu den Bohrstellen ist nicht vorhanden. Entsprechend sind die Erschliessungen der Arbeitsstellen erforderlich. An den Aufschlussstellen sind Konstruktionen zur Installation des Bohrgerätes einzukalkulieren. Bei der Wahl des Bohrgerätes sind Rodungen möglichst einzuschränken. Die Rodungsarbeiten im unmittelbaren Bereich der Bohrstandorte werden vorgängig durch die Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK) ausgeführt. Die Bohrkerne sind beschriftet in Kernkisten auf der Baustelle an einem zentralen Ort vor Witterungseinflüssen geschützt zu lagern. Nach Augenscheinnahme durch den Geologen sind die Bohrkerne in den Kernkisten zur Einlagerung zum Werkhof Ingenbohl zu transportieren. Bohrungen offene Strecke Gumpisch: 3 Sondierbohrungen SB12.12-01 bis SB12.12-03, t bis 40 m, jeweils 5 m im gesunden Fels, alle Bohrungen vertikal, 2 Bohrlöcher werden mit Rohren für Slope-Inklinometermessungen instrumentiert. Bohrungen offene Ort: 12 Sondierbohrungen SB12.05-01 bis SB12.05-12, t bis 16 m, jeweils 5 m im gesunden Fels, 4 Bohrungen vertikal, 8 Bohrungen geneigt (45° zur Horizontalen)

eligibilityCriteria: vgl. BB


title: Gesamtsanierung und Erweiterung VS Länggasse gross, BKP 221 Fenster aus Holz

description: Sanierung und Neuorganisation des bestehenden Schulgebäudes inklusive einem neuen Dachausbau und die teilweise Neugestaltung der Umgebung. Das Gebäude aus dem Jahr 1891 ist im Bauinventar als "schützenswert" eingestuft. BKP 221 Fenster aus Holz, nach denkmalpflegerischen vorgaben: - Fensterersatz - Fenstersanierung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: > Preis (60%):
> Referenzen (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
> Preis (60%):
> Referenzen (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: AG Kraftwerk Wägital (AKW), Dreiphasen-Maschinentransformatoren, 1 Stück 60 MVA, Freiluftaufstellung, Zentrale Siebnen, 2 Stück 60 MVA, Freiluftaufstellung, Zentrale Rempen

description: Pos. 10: 1 Stück Dreiphasen-Maschinentransformator 60 MVA, mit konzentrischen Wicklungen, 9 / 50 (110)kV, Freiluftaufstellung, Zentrale Siebnen Auslegung, Konstruktion, Fabrikation, Werksprüfung, Lieferung, Transport, (Montage als Option), Inbetriebsetzung sowie der Betriebsdokumentation für diesen Maschinentransformator Pos. 20: (Option) 1 Stück Dreiphasen-Maschinentransformator 60 MVA, mit konzentrischen Wicklungen, 9 / 150-kV, Freiluftaufstellung, Zentrale Rempen 1 Auslegung, Konstruktion, Fabrikation, Werksprüfung, Lieferung, Transport, (Montage als Option), Inbetriebsetzung sowie der Betriebsdokumentation für diesen Maschinentransformator Pos. 30: 1 Stück Dreiphasen-Maschinentransformator 60 MVA, mit konzentrischen Wicklungen, 9 / 50 (110)-kV, Freiluftaufstellung, Zentrale Rempen 2 Auslegung, Konstruktion, Fabrikation, Werksprüfung, Lieferung, Transport, (Montage als Option), Inbetriebsetzung sowie der Betriebsdokumentation für diesen Maschinentransformator Projektleitung: AG Kraftwerk Wägital (AKW) Betriebsleiter Alois Züger Eisenburgstrasse 21 CH-8854 Siebnen Telefon +41 55 450 40 51 Technisch zuständig: Axpo Power AG Leiter Transformatoren und Wandler Martin Hässig Postfach Axpo Parkstrasse 23 CH-5401 Baden Telefon +41 56 200 33 23 Kommerziell zuständig: ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Projekteinkauf, SEP Armin Lichtsteiner Tramstrasse 35 CH-8050 Zürich Telefon +41 58 319 46 67 E-Mail: armin.lichtsteiner@ewz.ch

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse, Art und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind. Davon muss min. eine Referenz mit Um >= 170-kV eingereicht werden Hoher Eigenfertigungsgrad am Produktionsstandort bevorzugt.


name: Rhätische Bahn AG,à l'attention de Matias Bänziger, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Suisse, E-mail:

description: Kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG): kollektive Lohnausfallversicherung nach VVG bei Krankheit.


title: Lieferung und Montage der elektromechanischen Ausrüstung SBR inkl. Gebläse

description: Lieferung und Montage der elektromechanischen Ausrüstung: - Gesamte Ausrüstung SBR - Inkl. Gebläse und Luftleitungen - Armaturen Überschussschlamm-Pumpstation

eligibilityCriteria: Vollständige Offerte gemäss Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit (Investitions-, Betriebs- und Vergleichskosten): 30
Qualität, Betriebssicherheit, Energieeffizienz: 35
Erfahung, Referenzen: 20
Kapazität, Termine: 15
Wirtschaftlichkeit (Investitions-, Betriebs- und Vergleichskosten): 30
Qualität, Betriebssicherheit, Energieeffizienz: 35
Erfahung, Referenzen: 20
Kapazität, Termine: 15


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: K 108 Muhen AO; Bau- und Belagsarbeiten

description: Belag fräsen Fahrbahn 4'300 m2 Belag fräsen Standstreifen 1'500 m2 Fundationsschicht fräsen 4'300 m2 Abtransport /Transporte 4'000 t Planie 4'300 m2 Einbau AFK 1'100 t Haftanstrich 5'800 m2 Tragschicht AC T 22 S 800 t Binder AC B 22 S 1'000 t Deckschicht SMA 8 mit 2 % Kalkhydrat 500 t Strassenabläufe Oberbauten 26 St


title: Engineering, Herstellen, Verzinken, Probemontage und Lieferung Gittermasten

title: 65 Gittermasten

Axpo Power AG

street: Parkstrasse 23

EGE spo SRO

street: Novohradska 34

countryName: CZ


name: Maréchaux Electricité SA,Ch. de la Gottrause 10, 1023 Crissier, Suisse

title: CERY LES CEDRES - renovation installations electriques

description: La rénovation des installations électriques du bâtiment des Cèdres se fera en 7 étapes. Les lots seront adjugés en fonction des budgets à disposition sur 3 années. L'adjudication porte sur les 7 cahiers d'appel d'offre.

eligibilityCriteria: voir CG dans www.simap.ch


title: Leitung Forschungsprogramm Windenergie.

description: Voir cahier des charges.

Bundesamt für Energie BFE

street: Postfach


name: Gasser Construction SA,Rue du Bourg 6, 1095 Lutry, Suisse

name: Service des travaux, domaines forestier et viticole, à l'attention de M. Pedretti,Le Château, 1095 Lutry, Suisse, Téléphone: 0217962180, Fax: 0217962179, E-mail:

title: Projet d'aménagements routiers et services industriels. Travaux de génie civil

description: Aménagements routiers et services industriels liés à la construction d'un nouveau trottoir, à la reprise complète ou partielle du coffre et des enrobés ainsi qu'à la réalisation ou remplacement des réseaux d'eaux claires, gaz, eau potable et électricité.

eligibilityCriteria: conformément aux conditions citées dans les documents


name: Service de l'édilité - Section Bâtiment , Rue de Lausanne 23, 1950 Sion,Grand-Pont 12, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 324 17 12, Fax: 027 324 17 88, E-mail:

title: 1293 IMMEUBLE INDUSTRIE 17 - 1950 SION

description: Assinissement et réfection du bâtiment existant en vue d'acceuillir de l'adminitration et des laboratoires.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: RC 2325: La Brévine - Le Moulinet, pose d'un tapis après renforcement

description: Pose d'un tapis AC11N après reprofilage recouvert de géogrilles et un renforcement en ACT16N

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


title: Nouveau réseau radio DMR

description: Exécution de la conception, réalisation, transports, tests, mise en service, migrations, formations et fourniture de matériel pour le nouveau réseau radio DMR de Groupe E.

Groupe E SA Direction Services Energie

street: Route de Morat 135

Swisscom Broadcast AG

street: Ostermundingenstrasse 99


title: Immensee - Arth-Goldau, Erneuerung Rindelfluhtunnels

description: Quantités principales La présente soumission comprend pour l’essentiel les principaux éléments suivants. Les indications n’ont cependant qu’un caractère informatif. Par conséquent, elles ne couvrent en rien l’entrepreneur qui ne peut donc pas s’en prévaloir en cas de réclamation. Mesures prises au niveau de la voûte: - Nettoyage haute pression env. 8400 m2 - Surfaces havées (agrandissement du profil d’espace libre)env. 100 m2 - Décollement des roches érodées env. 2000 m2 - Assainissement des ouvrages de maçonnerie env. 600 m2 - Caniveaux de drainage env. 2700 m - Coques de béton projeté env. 3800 m2 - Assainissement des joints Mur de soutènement (Tunnel à ciel ouvert) env. 550 m2 Mesures prises au niveau de la voie béton: - Démolition des dalles de béton env. 90 m3 - Démontage du caniveau à câbles env. 200 m - Débris rocheux env. 450 m3 - Pose de nouvelles dalles de béton env. 130 m3 - Pose de caniveaux de drainage env. 440 m - Aménagement de nouveaux puitsenv. 9 puits - Pose des tapis sous ballast env. 400 m2 - Pose des tapis de transition env. 200 m2 - Nouvelle disposition du caniveau à câbles env. 200 m Voie ferrée: -Démontage des châssis de voieenv. 620 m -Enlèvement et élimination du ballastenv. 800 m3 -Livraison et pose du ballastenv. 1000 m3 -Montage des châssis de voieenv. 620 m -Substitution des rails et soudageenv. 620 m -1er et 2e nivellement de la voieenv. 620 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Zuschlagskriterien:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 35
- Angabe von 2 vergleichbaren Referenzprojekten innerhalb der letzten 5 Jahre pro Schlüsselperson, davon mindestens 1 Referenzprojekt, das unter Bahnbetrieb realisiert worden ist. Als Schlüsselpersonen gelten: Bauführer, Bauführer Stv., Poliere, Poliere Stv.:
- Baustellebezogenes Organigramm mit Angabe über die Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen.:
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Auftragsanalyse mit folgendem Mindestinhalt::
- Auftrag aus Sicht des Anbieters:
- Chancen und Risiken:
- Abfolge der Arbeiten und Abhängigkeiten:
- Personaleinsatz:
Installation und Baustellenlogistik:
- Konzept Baustelleneinrichtung / Platzbedarf:
- Wichtigste Betriebsmittel:
- Baustellenlogistik / Versorgungskonzept:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 25
Bauprogramm mit folgenden Mindestinhalten::
- Detailliertes Weg-Zeitdiagramm mit Darstellung der Abhängigkeiten:
- Massgebende Leistungsannahmen:
- Spezifische Angaben zum konkreten Bauablauf:
- Angaben zum Personalbestand /Personaleinsatz:
- Angaben zum Maschineneinsatz:
- Risikoanalyse und Massnahmen für die Termingewährleistung:
- Einsatz Sicherheitswärter:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
- Entsorgungskonzept Abwasser:
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle:
- Konzept zum Schutz des Bodens und der Bäume:
- Vorgehenskonzept bzw. Kontrollplan für die Umsetzung der Umweltschutzmassnahmen:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Zuschlagskriterien:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 35
- Angabe von 2 vergleichbaren Referenzprojekten innerhalb der letzten 5 Jahre pro Schlüsselperson, davon mindestens 1 Referenzprojekt, das unter Bahnbetrieb realisiert worden ist. Als Schlüsselpersonen gelten: Bauführer, Bauführer Stv., Poliere, Poliere Stv.:
- Baustellebezogenes Organigramm mit Angabe über die Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen.:
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Auftragsanalyse mit folgendem Mindestinhalt::
- Auftrag aus Sicht des Anbieters:
- Chancen und Risiken:
- Abfolge der Arbeiten und Abhängigkeiten:
- Personaleinsatz:
Installation und Baustellenlogistik:
- Konzept Baustelleneinrichtung / Platzbedarf:
- Wichtigste Betriebsmittel:
- Baustellenlogistik / Versorgungskonzept:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 25
Bauprogramm mit folgenden Mindestinhalten::
- Detailliertes Weg-Zeitdiagramm mit Darstellung der Abhängigkeiten:
- Massgebende Leistungsannahmen:
- Spezifische Angaben zum konkreten Bauablauf:
- Angaben zum Personalbestand /Personaleinsatz:
- Angaben zum Maschineneinsatz:
- Risikoanalyse und Massnahmen für die Termingewährleistung:
- Einsatz Sicherheitswärter:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
- Entsorgungskonzept Abwasser:
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle:
- Konzept zum Schutz des Bodens und der Bäume:
- Vorgehenskonzept bzw. Kontrollplan für die Umsetzung der Umweltschutzmassnahmen:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Neubau Sporthalle Neumatt

description: Neubau 3-fach-Sporthalle Neumatt in Strengelbach. Fundamenterder, Potentialausgleich, Blitzschutz, Allg. Elektroinstallationen, Leuchtbänder, für das oben erwähnte Bauvorhaben.


name: serbeco sa,chemin pré-salomon 25, 1242 satigny, Suisse

title: Ramassage et transport des déchets valorisables collectés sur le territoire de la Ville d’Onex

description: Procédure ouverte (1 tour) selon AIMP 2001 concernant 3 marchés liés l'un à l'autre. Le soumissionnaire doit répondre à l'ensemble du marché.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Projektieren und Realisieren

title: Urdorf, 632 Birmensdorferstrasse, Gestaltung Ortsdurchfahrt, Erneuerung und Instandsetzung Fahrbahn

description: Belagsabbruch fest: 850 m3; Belag fräsen: 8'300 m2; Randabschlüsse versetzt: 2'800 m1; Trag- und Binderschicht: 2'900 t; Deckschicht: 750 t; Strassenabläufe und Abläufe: 40 St.


title: Beschaffung gebrauchte, mobile Transformatorstationen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: H28a Bahnunterführung Wolfgang, Schlosserarbeiten

description: Leitschranken 200 m


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne, Suisse

title: Nouvelle solution d'intégration d'applications informatiques (EAI / ESB)

description: Le présent appel d’offres porte sur l’achat de licences d’utilisation, sur la maintenance, la mise en place, la formation et l'accompagnement de projet (maîtrise d’œuvre) pour une « solution EAI / ESB » en remplacement de la solution actuelle du CHUV (Projet « Remplacement de JCAPS »)

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: État de Vaud, service immeubles, patrimoine et logistique (Sipal), division immobilier

title: Yverdon – CPNV – 41 rue Roger-de-Guimps – nettoyage standard et à fond.

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 10 585 m².

La Romande d'Entretien SA

street: Route de Montheron 51


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne, Suisse

title: Extension du réseau WIFI pour le CHUV

description: Le marché porte sur l’acquisition du matériel nécessaire à l’extension du réseau WIFI du CHUV (env. 1000 antennes supplémentaires), des licences et autres matériels nécessaires à leur utilisation, l’assistance pour leur configuration ainsi que les prestations de « Site Survey » (mesure de la couverture radio sur plan, proposition d’implantation des antennes et contrôle après installation de la couverture radio).

eligibilityCriteria: selon appel d'offres


name: Service de renaturation des cours d'eau, à l'attention de Francis Delavy,1 rue David Dufour, case postale 206, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 546 7452, E-mail:

title: Renaturation du cours d'eau de l'Aire, 3e étape, Génie biologique, Plantation, Entretien

description: Travaux de stabilisation des berges par les techniques du génie végétal. Travaux de plantations et d'ensemencements. Travaux d'entretiens.


name: RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens,Grand Places 14, 1700 Fribourg, Suisse

title: Réalisation du Réservoir "Les Tschenets"

description: Travaux de terrassement, génie civil et béton armé pour le Réservoir "Les Tschenets"

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Muri, Sanierung Parkplatz Wehrliau

description: Die Sanierung des Parkplatzes Wehrliau beinhaltet das Abfräsen und den Neueinbau des Deckbelages. Weiter sind Werkleitungsarbeiten für die elektrische Erschliessung der neuen Ticketautomaten vorgesehen.

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Einziges Zuschlagskriterium ist der Gesamtpreis (bereinigte Gesamtangebotssumme).:
Einziges Zuschlagskriterium ist der Gesamtpreis (bereinigte Gesamtangebotssumme).:


name: Einwohnergemeinde Herisau, vertreten durch Tiefbau/Umweltschutz/Gewässerschutz, Poststrasse 6, 9102 Herisau

title: Kettenräumer und getauchte Ablaufrohre

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Kettenräumern und getauchten Ablaufrohren / Details siehe Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Es gelten keine generellen Teilnahmebedingungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen:
Gemäss den Ausschreibungsunterlagen:


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: Les travaux relatifs à la présente adjudication portent sur l’entretien du jardin et des alentours du bâtiment de l’UPU situé Weltpostrasse 4 à Berne : -Entretien du gazon -Entretien des plate-bandes -Changement des fleurs au printemps et en automne -Livraison de fleurs -Entretien des colonnes à fleurs -Entretien des buissons


name: Voweg AG,Kantonsstrasse 63, 3930 Visp, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière

title: Belagsarbeiten Simplonstrasse - UeMa Ersatz Deckbeläge 2013

description: Simap 01.03.2013

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS 60 %:
ZK2: BAUPROGRAMM 20 %:
- Gewährleistung vorgegebener Zwischen- und Endtermin 10%:
- Qualität, Plausibilität des Bauprogramms 5%:
- Bauabläufe, Personal- und Maschineneinsatz 5%:
Z3: INHALT UND QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN 15 %:
- Baustellenorganisation und Kaderpersonal 5%:
- Installationskonzept (Baustelleneinrichtung, Installationsplan, Entsorgungskonzept etc.) 2%:
- Verkehrs- und Sicherheitskonzept: unter Berücksichtigung der Bauphasen 3%:
- Nachweis einer ausreichenden Leistungsfähigkeit 5%:
Z4: QM-KONZEPT - KONTRETER BEZUG ZUR GESTELLTEN AUFGABE 5 %:
- Risikoanalyse mit Bewertung und Massnahmen 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle ge-rundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS 60 %:
ZK2: BAUPROGRAMM 20 %:
- Gewährleistung vorgegebener Zwischen- und Endtermin 10%:
- Qualität, Plausibilität des Bauprogramms 5%:
- Bauabläufe, Personal- und Maschineneinsatz 5%:
Z3: INHALT UND QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN 15 %:
- Baustellenorganisation und Kaderpersonal 5%:
- Installationskonzept (Baustelleneinrichtung, Installationsplan, Entsorgungskonzept etc.) 2%:
- Verkehrs- und Sicherheitskonzept: unter Berücksichtigung der Bauphasen 3%:
- Nachweis einer ausreichenden Leistungsfähigkeit 5%:
Z4: QM-KONZEPT - KONTRETER BEZUG ZUR GESTELLTEN AUFGABE 5 %:
- Risikoanalyse mit Bewertung und Massnahmen 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle ge-rundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en management de projets

title: Projet de rénovation et de transformation de l'Hôtel-de-Ville.

description: Le marché concerne l'attribution des mandats d'architecte, d'ingénieur civil et d'ingénieurs spécialisés en installations technqiues du bâtiment CVSE, complété de la compétence de spécialiste en études de travaux de bâtiments classés en matière de monuments historiques sur un site ISOS. Une étude d'avant-projet a déjà été effectuée et les prestations requises sont les phases 4.32 à 4.53 (4.61 = option de marché pour les CVSE) selon SIA 102, 103 et 108.

awardCriteriaDetails:
Concept d'intervention et de planification:
Organisation du candidat:
Références du candidat:
Prix (honoraires):

street: Rue des Tuillières 1


name: BELLONI SA,Rue des Moraines 1, 1227 CAROUGE, Suisse

name: Aebi & Vincent Architectes SIA SA, à l'attention de Ivan Godinat,Avenue de Frontenex 32, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 09 90, Fax: 022 322 09 91, E-mail:

title: Labo Golette

description: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: N5 Umfahrung Biel, Verfasser UVB 3. Stufe Westast/Vingelz (Mandat W6)

description: Le mandat contient les prestations pour la réalisation du rapport d'impact sur l'environnement 3ème étape y compris cahier des charges SER pour les projets partiels Branche Ouest et Vigneules. L’appel d’offres porte sur un total prévu de 7'500 heures.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 30
(Projektleiter 10%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Lärmschutz 5%, Spezialist Gewässerschutz/Gewässerökologie 5%, Spezialist Störfallvorsorge/Ereignisbewältigung 5%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 30
(Projektleiter 10%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Lärmschutz 5%, Spezialist Gewässerschutz/Gewässerökologie 5%, Spezialist Störfallvorsorge/Ereignisbewältigung 5%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:


title: Beschaffung Kommunalfahrzeug mit Doppelkabine inkl. Winterdienstgeräte

description: - Kommunalfahrzeug mit 3-Seitenkippbrücke min.3.2 to Nutzlast - Allradantrieb - Doppelkabine für 5-6 Personen - Motor min. Euro 5 mit Partikelfilter ab Motorenwerk - Hydrostatischer Fahrantrieb 0-45 km/h - Verzinktes Chassis - Allradlenkung - Anhängerbremse Druckluft (CH/EG), Anhängelast min. 5 to - Aufbaustreuer kpl.aus rostfreiem Edelstahl - Schneepflug vollhydraulisch 45° schwenkbar, 2.6m breit - weitere zwingende Anforderungen gemäss Pflichtenheft in den Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: - Erfüllung des Pflichtenhefts inkl. beigelegter Produktedokumentation - Eintausch des zu ersetzenden Fahrzeuges Mitsubishi Pajero (Jahrgang 2005, rund 140'000 km) inkl. Anhängersalzstreuer (Jahrgang 2003) und Schneepflug (25 Jahre alt). Offerten ohne Eintauschangebot werden nicht berücksichtigt. Für die Besichtigung des Eintauschobjekts, oder Fragen dazu, steht ihnen Herr Christian Hunziker, Tel. 031 970 94 74 zur Verfügung. Die Gemeinde Köniz behält sich vor, das Eintauschobjekt Mitsubishi Pajero inkl. oben erwähnten Winterdienstgeräten bis zum Auslieferungstermin des Kommunalfahrzeugs in Eigenregie zu verkaufen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis:: 50
Regel der Preisberechnung nach Art.30 ÖBV. Das preisgünstigste Angebot erhält die Maximalnote 5. Pro 1% Mehrkosten gegenüber dem günstigsten Angebot wird 0.1 Notenpunkt abgezogen.:
Die Gemeinde Köniz behält sich ausdrücklich vor, nur diejenigen Anbieter zur Probefahrt einzuladen, welche in die engere Wahl fallen.:
Preis:: 50
Regel der Preisberechnung nach Art.30 ÖBV. Das preisgünstigste Angebot erhält die Maximalnote 5. Pro 1% Mehrkosten gegenüber dem günstigsten Angebot wird 0.1 Notenpunkt abgezogen.:
Die Gemeinde Köniz behält sich ausdrücklich vor, nur diejenigen Anbieter zur Probefahrt einzuladen, welche in die engere Wahl fallen.:


title: Remplacement d'un collecteur d'évacuation des eaux et des réseaux de distribution eaux et gaz.

description: Fouilles pour collecteur unitaire d'évacuation des eaux, conduites d'eaux et de gaz (longueur 360 m, profondeur moyenne 3.50 m, excavtion 4'100 m3, enrobé pour réfection des fouilles 850 t).

eligibilityCriteria: Inscription au Registre du Commerce


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 65 30, E-mail:

description: BKP 421 Gärtnerarbeiten Umgebung einschliesslich der Bodenbeläge

description: BKP 224 Bedachungsarbeiten Sanierung eines bestehenden Dachs. Das neue Dach ist ein Schwarzdach (begrünt), einschliesslich einer Fassadenverkleidung.

title: BKP 224 Bedachungsarbeiten Die Arbeiten umfassen ein neues Schwarzdach, einschliesslich aller Spengleranschlüsse, der Begrünung und einer Fassadenverkleidung. Die bestehende Dachkonstruktion (Blechdach) muss abgebrochen werden. BKP 421 Gärtnerarbeiten Gärtnerarbeiten in der Umgebung um das neue Produktionsgewächshaus, einschliesslich der Bodenbeläge im Innen- und Aussenbereich.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: BKP 224 Bedachungsarbeiten:
- Angebotspreis (70 %):
- Referenzen (30 %):
BKP 421 Gärtnerarbeiten:
- Angebotspreis (100 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
BKP 224 Bedachungsarbeiten::
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
BKP 224 Bedachungsarbeiten:
- Angebotspreis (70 %):
- Referenzen (30 %):
BKP 421 Gärtnerarbeiten:
- Angebotspreis (100 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
BKP 224 Bedachungsarbeiten::
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Appel d'offres public pour l'acquisition de tissus et matières premières pour le Département de l'instruction publique

description: L'Etat de Genève cherche à acquérir, pour le Département de l'Instruction Publique, plus précisément pour les écoles primaires et les cycles d'orientation, divers tissus et matières tissées destinés à réapprovisionner le stock de l'Economat du DIP.Les articles demandés regroupent les genres de tissus suivants :- A : tissus coton- B : tissus feutrine- C : tissus éponge- D : tissus jeans- E : tissus joggins- F : toiles- G : autres tissus

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Diffutex SA

street: Rue de Cossonay 11

Schwed & Bloch SA

street: Ch. du Vallon 26


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Neubau Forschungszentrum, BKP 215 Glas-Metallfassade


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: Construction d'un établissement pénitentiaire- Brenaz 2232 installations électriques

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2232 installations électriquesTravaux de fourniture et pose des installations électriques, y compris maintenance.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Einwohnergemeinde Herisau, vertreten durch Tiefbau/Umweltschutz, Poststrasse 6, 9102 Herisau

title: Sanierung Kreuzstrasse (Los 2)

description: Tiefbauarbeiten: Strassenbau- / Kanalbau- / Werkleitungsbauarbeiten


name: Regionalverkehr Bern-Solothurn AG,à l'attention de Felix Hofer, Postfach 119, 3048 Worblaufen, Suisse, Téléphone: 031 925 56 14, Fax: 031 925 55 66, E-mail:

title: Lieferung von Traktionsausrüstungen zu bestehenden, elektrischen Triebzügen

documentType: cancellationDetails

description: Die Bahnunternehmen Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS) und Wynental- und Suhrentalbahn AG (WSB) verfügen über weitgehend baugleiche Triebzüge aus den 90er Jahren, deren Leittechnik obsolet geworden ist. Die beiden Bahnen beabsichtigen deshalb, die Entwicklung, Lieferung und Inbetriebsetzung dieser Neuausrüstung zu insgesamt 23 Triebzügen in einer Ausschreibungsgemeinschaft zu bestellen. Der Auftrag umfasst Entwicklung (Auslegung und Konstruktion), Lieferung, Prototyp-Einbau und Inbetriebsetzung der kompletten Leit- und Traktionsausrüstung inkl. der notwendigen Zulassungsunterlagen, der vollständigen Dokumentationen und der zugehörigen Schulungen sowie der Reserveteile zu folgenden bestehenden Triebzügen: RBS: 11 dreiteilige Fahrzeuge Be4/12 WSB: 12 zweiteilige Fahrzeuge ABe4/8 Vorbehalt: Die Auftragserteilung ist abhängig von der Zustimmung des Bundes, der Kantone Aargau, Bern und Solothurn sowie der Verwaltungsräte von RBS und WSB.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss 3.7

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gesamtkosten (Preis Grundangebot, LCC, Preis Optionen): 40
Konditionen (Anerkennungsgrad Werkvertrag, Angebotsqualität, Lieferplan): 20
Technisches Konzept (Einhaltung Fahrleistungen, Gewicht, Energieverbrauch, Instandhaltungskonzept, Lärm, Diagnosemöglichkeit, Zugänglichkeit Ausrüstung, Redundanz): 40
Gesamtkosten (Preis Grundangebot, LCC, Preis Optionen): 40
Konditionen (Anerkennungsgrad Werkvertrag, Angebotsqualität, Lieferplan): 20
Technisches Konzept (Einhaltung Fahrleistungen, Gewicht, Energieverbrauch, Instandhaltungskonzept, Lärm, Diagnosemöglichkeit, Zugänglichkeit Ausrüstung, Redundanz): 40


title: High-repetition-rate amplified femtosecond laser system

description: A laser system which outputs periodically near-infrared pulses suitable for ultrafast spectroscopy measurements, consisting of a femtosecond oscillator (pulse duration <15 fs) and a subsequent amplifier stage (output pulse duration <50 fs)

eligibilityCriteria: aucunes

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: DAS BERATUNG,à l'attention de Daniel Schneeberger, Schellenbergstrasse 8, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 79 467 13 46, E-mail:

title: Beschaffung von 2 Kehrichtfahrzeugen, Gemeinde Köniz

description: - Kehrichtfahrzeuge mit Pressaufbauten ca. 20 m3 - Gesamtgewicht 26 t - Nutzlast ca. 11 t - Motor Euro 6, ca. 350 PS, Schaltautomatik (Tiptronic oder gleichwertig) - 3 - Achser (6x2) mit gelenkter Nachlaufachse - Chassisbreite max. 2.30 m - Fahrzeuglänge ca. 10.00 m - Fahrzeughöhe ca. 3.60 m - Kehrichtaufbau wasserdicht (gemäss EU- und SUVA-Vorschriften) - Blech, Hardox oder gleichwertig (ca. 4 mm bzw. 8 mm) - Hydrauliköl, Panolin HLP Synt 46 - Farbe Kabine und Aufbau, RAL 2011 - weitere zwingende Anforderungen gemäss Pflichtenheft in den Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: - Erfüllung des Pflichtenhefts inkl. sämtlicher eingeforderter Unterlagen - Eintausch der zu ersetzender Kehrichtfahrzeuge (Dennis Elite 2, 6x2, Jahrgang 2004, ca. 112‘000 km sowie Dennis Eagle Elite 2, 6x2, Jahrgang 2004, ca. 105‘000 km)


title: Perimeter "Kilchgrundstrasse / Parkstrasse" in Ostermundigen; Kanalsanierungen

description: Sanierung nicht begehbarer öffentlicher und privater Abwasseranlagen, umfassend diverse Kanäle, Liegenschafts- und Strassenentwässerungen. Durchmesserbereich: DN 100 mm bis DN 250 mm Gesamtlänge: ca. 1'470 Meter

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Fachkompetenz, Kapazität/Leistungsfähigkeit: 40
Eigung der eingesetzten Systeme und Produkte: 20
Preis des Angebots: 40
Fachkompetenz, Kapazität/Leistungsfähigkeit: 40
Eigung der eingesetzten Systeme und Produkte: 20
Preis des Angebots: 40


title: Sportanlage Chrüzegg, 6313 Menzingen Umbau Sand- in Kunstrasenplatz

description: Strassenbauarbeiten: Erdarbeiten Werkleitungen und Entwässerung Fundamente, Drahtschotterkörbe, Stadionstufen Fundationsschichten Belagsarbeiten inkl. Abschlüsse

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Strassenbauunternehmen mit ausgewiesenen Referenzen im Sportplatzbau.


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Simonitto Enéa,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177391, Fax: 0227984377, URL www.gva.ch/

title: Mandat de maîtrise d'oeuvre pour la mise en oeuvre du programme d'insonorisation des habitations autour de l'aéroport de Genève

description: Le présent marché consiste en un mandat d’architecte ou compétences jugées équivalente pour la maîtrise d’œuvre de la conception des travaux d’insonorisation des habitations riveraines de l’aéroport de Genève dans le cadre du programme d’insonorisation des habitations de Genève Aéroport. Sous réserve des aspects budgétaires (cf. cahier des charges chapitre 4) notamment, l’insonorisation d’environ 1700 logements est prévue sur une durée de 4 ans. Pour le surplus, voir les conditions administratives de l'appel d'offres (point 1.2.2).

eligibilityCriteria: Voir l'article 1.3.2. des conditions adminstratives de l'appel d'offres.


title: 2. Teilergänzung S-Bahn Bern, Perronverlängerungen Stationen S1: Bern Ausserholligen, Bern Bümpliz Süd, Oberwangen, Flamatt, Wünnewil, Düdigen

description: Kanton Bern: Station Bern Ausserholligen: Verlängerung der beiden Aussenperrons um jeweils 50 m in Richtung Fribourg. Perron in Elementbauweise. Betonplatten auf gepfählten Einzelfundamenten aufgelagert. Anpassung der bestehenden Lärmschutzwand. Neubau Stützmauer auf einer Länge von max. 95 m. Abbruch bestehendes Abstellgleis. Neubau Trasse inkl. Entwässerungsleitung für Abstellgleis in neuer Lage. Station Bern Bümpliz Süd: Erhöhung Hausperron auf P55 auf einer Länge von 45 m und Verlängerung um 47 m in Richtung Fribourg. Standardbauweise mit Perronwinkelplatten und Asphaltbelag. Abbruch Abstellgleis und Güterschuppen inkl. Verladerampe. Neubau Park + Ride – Anlage. Station Oberwangen: Verlängerung Haus- und Aussenperron um 44 bzw. 48 m in Richtung Fribourg. Hausperron in Elementbauweise. Betonplatten auf gepfählten Einzelfundamenten aufgelagert. Aussenperron in Standardbauweise mit Perronwinkelplatten. Oberfläche aus Betonverbundsteinen. Einbau Rampe zum Aussenperron in Ortsbetonbauweise. Breite 2.0 m, Neigung 10%. Baugrubensicherung mittels rückverankerter Kleinrühlwand. Anpassung der bestehenden Lärmschutzwand. Kanton Freiburg: Station Flamatt: Verlängerung Haus- und Aussenperron um 24 bzw. 30 m in Richtung Fribourg. Standardbauweise mit Perronwinkelplatten und Asphaltbelag. Station Wünnewil: Verlängerung Haus- und Aussenperron um 90 bzw. 64 m in Richtung Bern. Aussenperron in Elementbauweise. Betonplatten auf gepfählten Einzelfundamenten aufgelagert. Hausperron Standardbauweise mit Perronwinkelplatten und Asphaltbelag. Anwohnerseitig ist eine Stützmauer zu erstellen. Station Düdingen: Verlängerung Aussenperron um 45 m in Richtung Fribourg. Erhöhung Hausperron auf P55 auf einer Länge von 170 m und Verlängerung um 50 m in Richtung Bern. Standardbauweise mit Perronwinkelplatten (Total 148 m) bzw. Aufsatzwinkel (113 m) und Asphaltbelag. Hauptmengen: Teil Kanton Bern: Aushub 2‘900 m3 Rühlwand rückverankert 380 m2 Mikropfähle 850 m Perronwinkel 350 m Perronelementplatten 372 m2 Asphaltbelag 1‘900 m2 Schalung 1‘150 m2 Bewehrung 35t Konstruktionsbeton 320 m3 Teil Kanton Freiburg: Aushub 1‘300 m3 Mikropfähle 320 m Perronwinkel 623 m Perronelementplatten 135 m2 Asphaltbelag 1‘400 m2 Schalung 500 m2 Bewehrung 11t Konstruktionsbeton 110 m3

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
(Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Die Qualität wird anhand folgender Kriterien und Subkriterien beurteilt::
Kriterium 1::
Einhaltung der geforderten Qualität. Qualifikation des Schlüsselpersonals und deren Stellvertreter.:
(Gewicht 40%, Mindestwert: 3):
Als Schlüsselpersonen gelten::
Subkriterium 1.1::
Bauführer und Stellvertreter (Gewicht je 30%, Mindestwert: je 3.0):
Subkriterium 1.2::
Poliere und Stellvertreter (Gewicht je 20%, Mindestwert: je 3.0):
Nachweise zu Kriterium 1 (1.1 + 1.2)::
Qualifikation des Schlüsselpersonals::
Je Schlüsselperson sind zwei Referenzen von vergleichbaren Objekten und vergleichbarer Aufgabenstellung, ausgeführt innerhalb der letzten 10 Jahre, nachzuweisen, mit Angaben über die Verfügbarkeit der vorgesehenen Schlüsselpersonen. Die Schlüsselpersonen müssen sich in deutscher Sprache gut verständigen können und müssen den Ausweis Sicherheitschef Privat besitzen.:
Subkriterium 1.1::
CV Bauführer und Stellvertreter:
Subkriterium 1.2::
CV Poliere und Stellvertreter:
Kriterium 2::
Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
(Gewicht 25%, Mindestwert: 3):
Nachweise zu Kriterium 2::
- Detaillierter Beschrieb aller Bau- und Arbeitsabläufe sowie der Leistungsannahmen des Geräte- und Personaleinsatzes. Konzept der Baustellen-Logistik. Die Unterlagen sind projektspezifisch zu erarbeiten:
Kriterium 3::
Gewähr für Einhaltung Termine:
(Gewicht 20%, Mindestwert: ohne):
Nachweise zu Kriterium 3::
- Analyse und Plausibilitätsnachweis des abgegebenen Bauprogramms (insbesondere mit Berücksichtigung der Schnittstellen und Abhängigkeiten).:
- Aufzeigen von Terminrisiken und des kritischen Weges (inkl. Massnahmen zum Einhalten der zwingend vorgegebenen Terminen.:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe:
- Massnahmen zur Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine:
- Konzept Überwachung Termine (Soll-Ist -Vergleich):
Kriterium 4::
Berücksichtigung der Umwelt:
(: 10
Nachweise zu Kriterium 4::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und –abwasser:
Kriterium 5::
Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM):
(Gewicht 5%, Mindestwert: ohne):
Nachweise zu Kriterium 5::
- Organisation, Verantwortlichkeiten (Organigramm der Baustellenorganisation):
- Konzept Prüfpläne zur Überwachung der Qualität der Ausführung (mit Benennung der verantwortlichen Person):
- Konzept Arbeitsanweisungen an das Personal:
- Konzept zur Gewährleistung Arbeitssicherheit:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
(Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Die Qualität wird anhand folgender Kriterien und Subkriterien beurteilt::
Kriterium 1::
Einhaltung der geforderten Qualität. Qualifikation des Schlüsselpersonals und deren Stellvertreter.:
(Gewicht 40%, Mindestwert: 3):
Als Schlüsselpersonen gelten::
Subkriterium 1.1::
Bauführer und Stellvertreter (Gewicht je 30%, Mindestwert: je 3.0):
Subkriterium 1.2::
Poliere und Stellvertreter (Gewicht je 20%, Mindestwert: je 3.0):
Nachweise zu Kriterium 1 (1.1 + 1.2)::
Qualifikation des Schlüsselpersonals::
Je Schlüsselperson sind zwei Referenzen von vergleichbaren Objekten und vergleichbarer Aufgabenstellung, ausgeführt innerhalb der letzten 10 Jahre, nachzuweisen, mit Angaben über die Verfügbarkeit der vorgesehenen Schlüsselpersonen. Die Schlüsselpersonen müssen sich in deutscher Sprache gut verständigen können und müssen den Ausweis Sicherheitschef Privat besitzen.:
Subkriterium 1.1::
CV Bauführer und Stellvertreter:
Subkriterium 1.2::
CV Poliere und Stellvertreter:
Kriterium 2::
Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
(Gewicht 25%, Mindestwert: 3):
Nachweise zu Kriterium 2::
- Detaillierter Beschrieb aller Bau- und Arbeitsabläufe sowie der Leistungsannahmen des Geräte- und Personaleinsatzes. Konzept der Baustellen-Logistik. Die Unterlagen sind projektspezifisch zu erarbeiten:
Kriterium 3::
Gewähr für Einhaltung Termine:
(Gewicht 20%, Mindestwert: ohne):
Nachweise zu Kriterium 3::
- Analyse und Plausibilitätsnachweis des abgegebenen Bauprogramms (insbesondere mit Berücksichtigung der Schnittstellen und Abhängigkeiten).:
- Aufzeigen von Terminrisiken und des kritischen Weges (inkl. Massnahmen zum Einhalten der zwingend vorgegebenen Terminen.:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe:
- Massnahmen zur Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine:
- Konzept Überwachung Termine (Soll-Ist -Vergleich):
Kriterium 4::
Berücksichtigung der Umwelt:
(: 10
Nachweise zu Kriterium 4::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und –abwasser:
Kriterium 5::
Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM):
(Gewicht 5%, Mindestwert: ohne):
Nachweise zu Kriterium 5::
- Organisation, Verantwortlichkeiten (Organigramm der Baustellenorganisation):
- Konzept Prüfpläne zur Überwachung der Qualität der Ausführung (mit Benennung der verantwortlichen Person):
- Konzept Arbeitsanweisungen an das Personal:
- Konzept zur Gewährleistung Arbeitssicherheit:


name: Gemeinde Killwangen, vertreten durch den Gemeinderat

title: Totalunternehmer-Submission Neubau Doppelkindergarten

description: Gegenstand des Auftrags: a) Standort/Projekt: Gemeinde Killwangen, Neubau Doppelkindergarten b) Ausführungsort: Parzelle-Nrn. 196, 197, 200 und 211, Rütihaldenstrasse, 8956 Killwangen c) Art der Leistungen: Erstellung eines Doppelkindergartens in Holzelementbau auf Betonbodenplatte inkl. Aushub, Fundation, Kanalisation und Werkleitungen, inkl. Umgebung, Fassaden, Materialisierung und Konstruktionen sind vorgegeben

eligibilityCriteria: Anforderungen: a) Die Vergabegrundsätze gemäss §4 öBG sind zu gewährleisten. b) Die allgemeinen Bedingungen und technischen Anforderungen richten sich nach den geltenden Schweizer Normen. c) Die Eignungs- bzw. Zuschlagskriterien werden in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt. f) Sprache des Vergabeverfahrens/Angebots: Deutsch


name: Service achats transports publics genevois

title: CMS en Chardon – lot 3 – coordonnateur de sécurité pendant la durée de construction du bâtiment.

description: Coordonnateur de sécurité pendant la durée de construction du bâtiment du centre de maintenance secondaire En Chardon.

street: Route de la Chapelle 1

Orqual SA

street: 2 bis rue Baylon


name: Itten+Brechbühl AG z.Hd. B. Stöckli,à l'attention de Beat Stöckli, Nordring 4A, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 031 / 340 81 84, Fax: 031 / 340 81 12, E-mail:

title: Spital Interlaken, 3800 Unterseen BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.

description: Erneuerung und Erweiterung Notfall- und Operationsabteilung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Kapazität / Referenzen: 30
Preis: 70
Kapazität / Referenzen: 30


title: SBB PW-Unterführung Bahnhofstrasse

description: Ingenieurarbeiten, Projekt- und Bauleitung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Achat de Railchecks avec des grahiques faits spécialement pour l'OFS

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Tiefbauamt Basel-Landschaft, Kantonsstrassen Kreis 2

title: Oberwil - Bielstrasse (3. Etappe) Abschnitt Schwanenplatz bis Kummelenstrasse Instandsetzung Fahrbahn, Ausbau Trottoir / Radstreifen (Nordseite) und Werkleitungsbau

description: Hauptmengen: - Aushub ca. 1'840 m3 - Fundationsschicht ca. 1'770 m3 - Randabschlüsse ca. 600 m - Strassensammler ca. 14 St - Einlaufschächte ca. 1 St - Drainageleitung ca. 70 m - Drainage Schächte ca. 2 St - Belagsabbruch ca. 2'770 m2 - Planie ca. 2'885 m2 - Belagsarbeiten ca.1'540 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100


title: Ausschreibung Berufliche Vorsorge der Gemeinde Gossau (Finanzabteilung, Spitex Gossau, Schule Gossau, Ref. Kirchgemeinde Gossau, Alters- und Pflegeheim Grüneck)

description: siehe Pflichtenheft und Ausschreibungsformulare

eligibilityCriteria: 24.05.2013 Kosten: Keine


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Hauptstrasse Nr. 2: Ersatz Trottoirauskragungen Mythenstein 1 + 2

description: Zwei bestehende Trottoirauskragungen an der Hauptstrasse Nr. 2, Brunnen - Sisikon, in Brunnen sollen abgebrochen und ersetzt werden. Die ca. 40 m lange TA Mythenstein 1 verläuft entlang der Kantonsstrasse, wird im Strassenbereich fundiert und kragt über eine bestehende Natursteinmauer. Die TA Mythenstein 2 ist unterteilt in 2 Abschnitte, insgesamt ebenfalls ca. 40 m lang und verläuft ausserhalb des Strassenbereichs entlang eines Felskopfes. Die neue TA Mythenstein 2 wird durch Konsolen und permanente Anker in den Fels getragen. Beide Trottoirauskragungen werden mittels Epoxidharzversiegelung, Polymerbitumen-Dichtungsbahnen und zweilagiger Grussasphaltschicht abgedichtet. Die Hauptkubaturen betragen: Gerüste ca. 800 m2; Belagsabbruch ca. 500 m2; Betonabbruch ca. 100 m3; Aushub ca. 210 m3; Fundationsmaterial ca. 200 m3; Randabschlüsse ca. 60 m; Asphaltbetonbeläge ca 85 t; Beton ca. 150 m3; Schalung ca. 470 m2; Bewehrung ca. 22 t; Bauwerksabdichtung (Hessensiegel/PBD) ca. 250 m2; Gussasphalt ca. 45 t; Permanente vorgespannte Anker ca. 9 Stück à 15 m; Felssicherungsnetze ca. 400 m2; Fugensanierung Natursteinmauerwerk ca. 350 m2

eligibilityCriteria: CHF 50.00 Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Unterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:: 70
Qualität:: 20
Technischer Bericht:: 10
Preis:: 70
Qualität:: 20
Technischer Bericht:: 10


name: Jurr et Cuenat SA,route de Pré-Bois2, 1214 Vernier, Suisse

name: Office des Bâtiments - Direction des Rénovations et transformations,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Fourniture et pose de faux-plafonds

description: Fourniture et pose de faux-plafonds

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Mairie de Versoix, service des bâtiments

title: Projet Le Boléro - Ferblanterie, étanchéité et isolation (toit plat).

description: Travaux de ferblanterie, d'isolation et d'étanchéité d'une toiture plate.

street: 18 route de Suisse


name: Commune de Bagnes, à l'attention de Service des constructions,Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, Suisse, Téléphone: 027 / 777 11 00, Fax: 027 / 777 11 01, E-mail:

title: Parking des Marais-Verts

description: Construction d'un parking enterré sur 5 niveaux à Verbier. Les principaux travaux concernent la mise en place de paroi en jet-grouting, l'excavation en pleine masse et la réalisation de clous et d'ancrages. Quantités principales indicatives: - Excavation: 43'000 m3 - Jetting: 184 colonnes, 6'054 ml - Clouage: 49 clous, 1'225 ml - Ancrages: 649 ancrages, 17'880 ml, 2'200 ml de longrines BA - Parement: 3'940 m2, 500 barbacanes

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: PUBLICS,à l'attention de Susanne Sieber, Stationsstrasse 57, 8606 Nänikon, Suisse, Téléphone: 044 440 30 20, E-mail:

title: Mittagessen für Schulkinder

description: Kaltlieferung von ca. 970 Mittagessen für die Horte der Schule.

eligibilityCriteria: Für die Teilnahme ist bei PUBLICS per Mail ein Formular Teilnahmenatrag zu beziehen.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Kantonsstrassen

description: Los 1 Kreis 1 West Reinigung ca. 2760 Stk. / Entleerung ca. 1600 Stk.

description: Los 2 Kreis 2 Nord Reinigung ca. 800 Stk. / Entleerung ca. 600 Stk.

description: Los 3 Kreis 3 Süd Reinigung ca. 650 Stk. / Entleerung ca. 500 Stk.

description: Reinigung / Entleerung Sammlerschächte in 3 Losen - Los 1 Kreis 1 West - Los 2 Kreis 2 Nord - Los 3 Kreis 3 Süd

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Ablaufprogramm u. Ökologie: 20
ZK 3: Tagesleistung mit Rückfüllung: 10
ZK 4: Tagesleistung ohne Rückfüllung: 10
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Ablaufprogramm u. Ökologie: 20
ZK 3: Tagesleistung mit Rückfüllung: 10
ZK 4: Tagesleistung ohne Rückfüllung: 10


name: Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau Kreis 1 Oberwallis, Kantonsstrasse 275, Postfach 80, 3902 Brig-Glis, Suisse, Téléphone: 027 606 97 50, Fax: 027 606 97 69

description: Ingenieurmandat Realisierung Umfahrung Stalden, Brücken Bielmatta und Chinegga, Auftrag Nr. 3.8 Phase C 3 Projektierung: 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt 4 Ausschreibung: 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe 5 Realisierung: 51 Ausführungsprojekt, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss 6 Bewirtschaftung: 62 Erhaltung

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Schulanlage Waidhalde

description: Elektroinstallationen inkl. Gebäudeautomation + Sockel-/Brüstungskanäle. Massnahmen zur Optimierung der Raumtemperatur, Ausstellmarkisen werden erneuert und automatisiert


name: Groupe E SA, direction distribution énergie, exploitation réseau HT

title: Fourniture de transformateurs 60/21.5-18 kV 25MVA.

description: Fourniture de quatre transformateurs 60/21.5-18kV 25MVA.

procurementMethodDetails: OPEN


name: Mosini et Caviezel SA,Rue Louis-de Savoie 72, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 804 75 75, Fax: 021 804 75 76, E-mail:

title: Réfection de la chaussée et aménagements routiers de la route de Saint-Livres.

description: Réfection complète de la chaussée et aménagements routiers de la route de Saint-Livres. Modification du carrefour route de Saint-Livres et route du Vignoble.


name: Service de l'édilité,Rue de Lausanne 23, 1950 Sion, Suisse

title: ECSC - l'Extension du Centre Scolaire de Châteauneuf/Sion

description: - Bâtiment situé à la rue de la Treille au nord ouest du centre scolaire existant. - L’agrandissement du bâtiment abrite quatre salles de classe, une salle d’appui et un espace bibliothèque. - La structure du bâtiment est constituée d’un radier en béton armé / d’une structure mixte en ossature bois pour les classes et mur en béton armé pour la cage d’escalier, rez et sous-sol / d’une charpente bois. - Les façades et la toiture sont composées d’ardoises naturelles, les vitrages isolants sont montés sur fenêtres bois/métal. - La production de chaleur du bâtiment est assurée par une chaudière à pellets.


title: BW 002-008 UF Obfelderstrasse, Affoltern a.A.

description: Abbruch Asphaltbelag d = 150 mm: 1'200 m2 Verlegen Noppendrain: 1'200 m2 Einbau Betonbeläge d = 170 mm: 1'200 m2 Bewehrung: 20'000 kg Fugenanker und Dübel: 1'030 St Fugen mit Heissvergussmasse: 800 m' Thormajoint: 20 m'

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung


name: BG Ingénieurs Conseils SA,Av. de Cour 61, 1001 Lausanne, Suisse

name: Etat de Vaud - Département de la santé et de l'action sociale - DSAS- CHUV - DAF - Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité, à l'attention de Sylvie Favre,Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 314 66 49, Fax: 021 314 62 55, E-mail:

title: Création d'un bloc opératoire préfabriqué en toiture de l'hôpital orthopédique pour l'activité du département de l'appareil locomoteur - Prestations d'ingénieur sanitaire

description: Prestations d'ingénieur sanitaire pour le projet du bloc opératoire orthopédique

eligibilityCriteria: Voir dossier


description: Portes intérieures

description: Armoires murales, cloisons WC en menuiserie

title: Nouvelle Ecole primaire Avry / FR

description: Construction d'une école primaire de 12 salles de classes avec salle multifonctionnelle et abri PC

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Grünpflegearbeiten Unterhaltsregion II

description: Wiesen mähen entlang von Staats + Hochleistungsstrassen

eligibilityCriteria: ausgewiesene und leistungsfähige Grünpflegeunternehmung


name: Einwohnergemeinde Saanen, Infrastrukturen,Schönriedstrasse 8, 3792 Saanen, Suisse

title: Kanalisationsbau GUP DN 500, ca. 170 m und diverse kleinere Durchmesser und Längen, inkl. Sonderbauwerken in Ortbeton, mit Belagsarbeiten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 90
Ökologie / Transporte / Anfahrtswege: 10
Angebotspreis: 90
Ökologie / Transporte / Anfahrtswege: 10


name: Post CH AG / F7 / Konzerneinkauf CC-WTO Projekt «WTO-LZM»

title: Mesure des durées d'acheminement 2015 – 2018.

description: La mesure des délais d'acheminement au niveau national vise à contrôler le respect de l'offre de prestations des envois A et B1. A cet effet, il convient de satisfaire aux obligations stipulées par la législation sur la poste du 17 décembre 2010 (LPO, RS 783.0, article 15) et l'ordonnance sur la poste (OPO, RS 783.01, article 32) et de respecter l'obligation d'informer annuelle vis-à-vis de l'Autorité de régulation postale PostCom. Les normes de qualité concernant le respect des délais d'acheminement des envois du courrier A et B1 découlent directement des objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour la Poste et sont fixées dans l'ordonnance sur la poste.L'utilisation d'envois tests munis de transpondeurs RFID actifs doit permettre de réaliser une mesure précise des délais d'acheminement end-to-end . Pour l'enregistrement de ces envois tests, divers points de mesure RFID sont placés tout au long du processus de traitement du courrier de manière à ce qu'un envoi puisse être saisi jusqu'à 30 fois au cours de la mesure end-to-end.- Antennes combinées (RFID active et passive) sur les entrées et les sorties de marchandises des plateformes de transport définies (271 antennes au total)*;- Antennes combinées (RFID active et passive) sur les entrées et les sorties de marchandises de tous les centres de tri (CC, centre courrier) et CLT (centre logistique de traitement du courrier), avec 335 antennes au total*;- Antennes RFID actives dans des offices de distribution déterminés (69 antennes au total)*;- Antennes RFID actives dans les CC et les CLT (et les centres de distribution) à certains points du processus, tels que les entrepôts des conteneurs à lettres ou les machines de tri;- Systèmes mobiles;- Appareils @end dans les boîtes aux lettres / cases postales des participants.*Etat en octobre 2013Les envois tests sont remis dans un office de poste ou glissés dans une boîte aux lettres.La distribution est réputée achevée lorsque Post CH SA a distribué l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Dès qu'ils sont placés dans la boîte aux lettres ou dans la case postale, les envois sont enregistrés par un appareil @end puis signalés par les participants à l'institut. Seul le premier avis (du terminal ou du participant) est pris en compte pour la mesure des délais d'acheminement.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: RESTRICTED

street: Zentweg 25c

GfK Switzerland

street: Obermattweg 6


name: Celtor SA, à l'attention de Jean-Pierre Haussener,Rond de Sagne, Case postale 27, 2710 Tavannes, Suisse, Téléphone: 032 481 42 62, Fax: 032 481 14 16, E-mail:

title: Celtor – Pelle mécanique

description: Fourniture d’une pelle mécanique (chargeuse) sur pneus avec une pince de tri.

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP, par courrier, fax ou courriel à l´adresse ci-dessus jusqu´au 14.06.2013 - 18h00 recevront le dossier d’offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


title: Projet de rénovation du poste 40kV de MontcherandPoste GIS 72.5 kV

description: Le poste de Montcherand alimente l'ensemble du réseau 40 kV de la Vallée de l'Orbe et plusieurs clients importants (Holcim, Nestlé, VOÉ). Il est considéré comme un point d'injection HT de par son important bouclage 125 kV.Au regard du SAIDI, 15 min d'interruption représentent 0,78 min.Les équipements 40 kV du poste datent de 1949 à 1966 et sont en fin de vie technique. Leurs remplacements sont indispensables afin d'assurer la sécurité et la fiabilité de l'alimentation électrique.Le futur appareillage 40 kV sera conçu à deux jeux de barres, pour quatre lignes et quatre transformateurs. Les deux transformateurs 125/40 kV en trois cuves seront remplacés par des unités à plus faibles pertes.L'ensemble des systèmes de protection et de commande du poste 125/40/20 kV seront renouvelés.

Service achats

street: Rue de Lausanne 53

Alstom Grid AG

street: Carl-Sprecherstrasse 3


title: Rikon - 230 Elektroanlagen

description: KG: Sanierung Kindergarten SH: Sanierung Schulhaus TH: Neubau Turnhalle


title: Öffentlicher Gestaltungsplan und amtliches Quartierplanverfahren - Ausschreibung Planerarbeiten

description: Mit Festsetzung der Planungszone, mit dem Räumlichen Entwicklungskonzept REK Wetzikon, mit der Revision kommunale Richtplanung 2012 und der laufenden Revision der Nutzungsplanung hat die Stadt Wetzikon Rahmenbedingungen geschaffen, die eine ortsspezifische Entwicklung ermöglichen. Diese übergeordneten Vorgaben gilt es, mit den Absichten der Grundeigentümer zu verbinden und die rechtlichen Grundlagen für die bauliche Entwicklung zu schaffen. Dabei wird ein mehrstufiges Vorgehen angestrebt. Mit der vorliegenden Ausschreibung wird angestrebt, alle vier Phasen an ein Planungsbüro, respektive an ein Planungsteam zu vergeben und damit ein zielgerichtetes und effizientes Verfahren zu ermöglichen. Das Vorgehen gliedert sich in diese vier Phasen: 1.Klärung Vorstellungen und Ziele (Nutzungen, Etappierung usw.) 2.Städtebauliche Studie 3.Öffentlicher Gestaltungsplan 4.Quartierplan

eligibilityCriteria: siehe Verfahrensprogramm vom 30. August 2013


name: Stadt Zürich Finanzverwaltung Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement,à l'attention de Hr. Tolga Ece, Badenerstrasse 108, 8004 Zürich, Suisse, E-mail:

description: Betriebshaftpflichtversicherung der Stadt Zürich

description: Sach- und Elementarschadenversicherung der Stadt Zürich

title: Pauschalversicherungen für die Betriebshaftpflicht sowie Sach/Elementar der Stadt Zürich per 01.01.2014

description: Im Zusammenhang mit der Weiterführung des implementierten Risiko- und Versicherungskonzepts, beabsichtigt die Stadt Zürich die bestehenden Haftpflicht- sowie Sach- und Elementar-schadenversicherungen abzuschliessen. Damit verbunden sind Dienstleistungen im Bereich Schadenabwicklung und Risk Engineering. Bezüglich Garantiesummen sind verschiedene vorgegebene Varianten zu offerieren.

eligibilityCriteria: Bezugs- und eingabeberechtigt sind in der Schweiz konzessionierte Versicherungsgesellschaften. Zur Angebotsabgabe nicht zugelassen sind Makler. Weitere Teilnahmebedingungen gemäss Ausschreibungsunterlagen.


name: Tiefbauamt Kanton Schwyz, Postfach 1251, 6431 Schwyz, Suisse, E-mail:

title: 386 / Strassenausbau Gross-Steinbach

description: Ingenieurleistungen nach sia-Norm 103 und 112 der Phasen 41, 51, 52 und 53: Fachgebiete Gesamtleitung / Strassenbau und Kunstbauten. Die Projektlänge beträgt 2'170 m.

eligibilityCriteria: Alle bisher involvierten Ingenieure und Planer für das Genehmigungsprojekt sind ausdrücklich zum Wettbewerb zugelassen. Die wesentlichen erarbeiteten Unterlagen sind den Submissionsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Informationen ist dadurch hergestellt. Somit sind die Gleichbehandlung und die Transparenz gewährleistet. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 30
Preis des Angebots: 50
Auftragsanalyse und Organisation: 20
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 30
Preis des Angebots: 50
Auftragsanalyse und Organisation: 20


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

name: CSD Ingénieurs+ SA, à l'attention de Jean-Marc Delabays,Rue de Vevey 178, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 65 70, Fax: +4126 919 65 79, E-mail:

title: Commune de Grandvillard Réaménagement du Centre Village

description: Réaménagement du Centre Village, reconstruction des réseaux d'eaux usées et pluviales, renouvellement du réseau de défense invcendie, adaptation des réseaux multiservices (HT, BT, EP, TV, TT) Fouilles, terrassement 12'000 m3 Fourniture grave 4'500 m3 Revêtement 1'300 to Canalisations jusqu'à DN 600 mm - 3'000 m1 PE pression DN 125 à 180 mm - 1'120 m1


name: HCC Ingénieurs géomètres SA,rue Peillonex 39, 1225 Chêne-Bourg, Suisse

name: CLR architectes sa,rue des vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: Trois immeubles de logements à Thônex - Appel d'offre : Ingénieur Géomètre


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Grobbaureinigung, Baureinigung und Entsorgungen

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


name: Baxter AG,Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil, Suisse

name: Base logistique de l'armée, Affaires sanitaires

title: 40'000 Dosen Impfstoff gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis

description: Impfung zur aktiven Immunisierung gegen die durch Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitits (FSME). Bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis können Gehirn, Hirnhäute und Rückenmark betroffen sein. Normalerweise kommt es nach dem Stich durch eine infizierte Zecke nach einigen Tagen bis drei Wochen zu grippeähnlichen Symptomen. Im Schnitt tragen allerdings nur ca. 1% der Zecken in den Endemiegebieten das FSME-Virus. Bei den meisten Patienten ist damit die Erkrankung beendet. Bei rund einem Drittel kommt es zu einer zweiten Phase, in der Lähmungen auftreten können. Bei schweren Verlaufsformen können Restschäden bleiben. Eine spezifische Behandlung der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist nicht möglich. Sie kann aber mit dieser Impfung vermieden werden.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: ara region bern ag, 3037 Herrenschwanden

title: Arabern: Neubau Rücklaufbehandlung

description: Im Rahmen der Umgestaltung der Anlage soll die neue Rücklaufbehandlungsanlage entstehen. Für das Objekt Rücklaufbehandlung sind folgende Arbeiten vorgesehen: Stahlbetonarbeiten im wasserdichten Beton inkl. Deckenabdichtungen mit Schutzbelägen und Bauwerkshinterfüllung

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Preis;: 70
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;:
15%:
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Bauführer,: 10
- Polier: 5
ZK3: Ablaufplanung und Baustellenorganisation;: 15
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, vorgesehene Arbeits- und Maschinenleistung (10%):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug (5%).:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem:
tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Punkte).:
ZK1: Preis;: 70
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;:
15%:
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Bauführer,: 10
- Polier: 5
ZK3: Ablaufplanung und Baustellenorganisation;: 15
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, vorgesehene Arbeits- und Maschinenleistung (10%):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug (5%).:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem:
tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Punkte).:

email: ,URLohneAngaben


name: Transports publics de la région lausannoise SA, service des approvisionnements

title: Surveillance du réseau TL.

description: La surveillance privée du réseau tl est destinée à assurer la sureté d'exploitation du métro automatique m2, du métro m1, du réseau route ainsi que de bâtiments et de différentes infrastructures. L'entreprise de surveillance est appelée à collaborer étroitement avec les différents métiers du transport afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

street: Ch. du Closel 15


name: Fischer + Montavon architectes-urbanistes SA,Ruelle Vautier 10, CP 567, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: +41 24 445 40 47, E-mail:

title: Praille-Acacias-Vernets - Opération LES VERNETS

description: Le présent appel d'offres investisseurs vise à désigner le groupe d’investisseurs qui développera et deviendra le maître d'ouvrage du programme de logements (130'000 m2 SBP) et d’activités (32'000 m2 SBP) sur les terrains des Vernets, propriétés de l'Etat de Genève. L’objet du marché correspond à l'attribution par l’Etat de Genève de l'usage des terrains dédiés au programme sous la forme d’un droit distinct et permanent (DDP) sur lesquels les investisseurs retenus à l'issue de l’appel d'offres s’engagent à réaliser et exploiter lesdits équipements privés, en respectant les conditions définies dans les cahiers des charges du projet.

eligibilityCriteria: L’investisseur devra disposer des ressources, capacités et expériences nécessaires à l’interne, ou s’adjoindre le concours de partenaires si besoin, dans les domaines suivants : a.« Développement d’opération » ou « Promotion » entre le stade actuel et l’obtention des autorisations de construire, respectivement le début des constructions. b.« Maîtrise d’Ouvrage » entre l’obtention des autorisations de construire et la fin des constructions c.« Propriétaire Immobilier », gestionnaire d’immeubles sur le long terme.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 21, Rütistrasse Rapperswil-Jona

description: Nachtarbeiten Kapitel NPK: 111 / 113 / 117 / 211 / 221 / 222 / 223 / 237 Fräsfläche Strasse: 5'470 m2 / Abschlüsse 350 m / AC B 22H 1'160 t / AC 8H 440 t / SS/ES und KS 60 St.