title: N13 Verbesserung Kabeltrasse Abschnitt 2, San Bernardino Nord – Anschluss Thusis Nord, km 50.67 - 89.23

description: Das Bundesamt für Strassen ASTRA beabsichtigt im Bereich der Nationalstrasse N13, Verzweigung N2/N13 bis zur Kantonsgrenze GR/SG (Gesamtlänge ca. 130 km) eine durchgehende LWL-Verbindung herzustellen. Dafür muss im Abschnitt San Bernardino Nord – Anschluss Thusis Nord ein Rohr bereitgestellt werden. Auf einzelnen Teilstrecken ist bereits ein Rohr vorhanden, teilweise ist ein solches einzuziehen und auf anderen Strecken ist die bestehende Rohranlage auszubauen. Zwischen Chur Nord und dem Anschluss Zizers ist ein Leitungsprovisorium zu erstellen. Umfang der Arbeiten: (ca.) BAUMEISTERARBEITEN Länge des ausgeschriebenen Abschnittes 39 km Erstellen neuer Kabelanlage 1‘000 m Erstellen neuer Muffen-Schächte 21 Stk Erdarbeiten/Grabenaushub 1‘300 m3 Verlegen neuer Kabelschutzrohre 12‘300 m Provisorium für erdverlegtes Multirohr zw. Chur Nord und Zizers 4‘000 m. ELEKTROARBEITEN Einzug neuer Riefenrohre oder Multirohre 28‘000 m Kalibrieren und Schnureinzug 28‘000 m. Nicht enthalten ist der Kabeleinzug des LWL-Kabels In den Tunnels Traversa und Rofla wurden im Jahre 2013 im Rahmen von geplanten Unterhaltsarbeiten die projektierten Arbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt „Verbesserung Kabeltrassee“ bereits ausgeführt. Kleinere Anpassungsarbeiten in den beiden Tunnels (Portalbereich) sind jedoch noch mit den hier zu offerierenden Arbeiten auszuführen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS: 10
ZK4: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 15
unterteilt in:
-Technischer Bericht 7%:
-Referenzen, Baustellenkader: Bauführer Elektro und Bauführer Tiefbau je 4%.: 5
ZK5: QM-KONZEPT:
PREISBEWERTUNG::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BEWERTUNG ZK 2 (Bauprogramm):
Bauprogramm : Arbeitsende identisch mit Ende Baufenster Note 0:
Bauprogramm : 2 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 1:
Bauprogramm : 3 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 2:
Bauprogramm : 4 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 3:
Bauprogramm : 4 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 3:
Bauprogramm : 6 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 5.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS: 10
ZK4: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 15
unterteilt in:
-Technischer Bericht 7%:
-Referenzen, Baustellenkader: Bauführer Elektro und Bauführer Tiefbau je 4%.: 5
ZK5: QM-KONZEPT:
PREISBEWERTUNG::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BEWERTUNG ZK 2 (Bauprogramm):
Bauprogramm : Arbeitsende identisch mit Ende Baufenster Note 0:
Bauprogramm : 2 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 1:
Bauprogramm : 3 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 2:
Bauprogramm : 4 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 3:
Bauprogramm : 4 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 3:
Bauprogramm : 6 Wochen kürzer als vorgegebenes Baufenster Note 5.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


currency: CHF

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Submission Grafik und Gestaltung

documentType: tenderNotice

description: Dienstleistungsauftrag Grafik und Gestaltung auf Basis des bestehenden Corporate Designs für eine fünfjährige Vertragsdauer ab Beginn 1. Oktober 2013, mit optionaler Verlängerungsmöglichkeit um maximal weitere 5 Jahre.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Sitftung Wildnispark Zürich

countryName: CH

initiationType: tender


title: Totalrevision Krananlagen Ova Spin

description: Erneuerung Kran 40/ 6 t x 6.0 m Baujahr 1967 Fabrikat Vevey und Erneuerung von 2 Maschinensaalkrane 40/ 5 t x 11.4 m Baujahr 1967 Fabrikat Mars (Maschinenfabrik Ruegger)

mainProcurementCategory: goods


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: K 292 Möhlin IO, Ausbau Kantonsstrasse und Ersatz Möhlinbachbrücke

description: Belagsabbruch 2905m2 Abbruch Randabschlüsse 520m1 Abbruch und Neuerstellung Brückenobjekt 1Stk. Werkleitungsgräben 2050m3 Rohrblockanlagen 800m1 Erstellung von Schmutz- und Sauberwasserkanalisationen 165m1 Lieferung und Einbau Kiesgemisch für Grabenauffüllungen und Fundationsschichten 3780m3 Planie auf Fundationsschichten 2900m2 Versetzen von Randabschlüsse 550m1 Einbau bituminös gebunder Schichten 1500t Lieferung und Einbau von Konstruktionsbeton 500m3 Erstellung Kopfsteinpflästerung gebunden 160m2 Rammvortrieb DN 700 30m1 Spundwandarbeiten 720m2 Brückenabdichtungen 100m2

eligibilityCriteria: Es gibt keine Begehung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Kompetenz: 30
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 50
Kompetenz: 30
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5

mainProcurementCategory: works


title: 243- raccordement hydraulique d'un groupe froid et renovation de la distribution

description: raccordement d'un groupe frigorifique remplacement de pompes remplacement d'un collecteur de distribution

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

Service bâtiments et technique

street: 78 avenue de la Roseraie

MINO

street: Pré-Fleuri 14


name: Cofely SA,Chemin du Château-Bloch 10, 1219 LE LIGNON, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 6 Lot 344.00 Ventilation, rafraîchissement d'air et climatisation

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 344.00 Ventilation, rafraîchissement d'air et climatisation.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Windisch IO, K 118 Hauserstrasse Strassenausbau mit Gehweg und Werkleitungen

description: Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten


title: Fassadensanierung

description: Arbeiten umfassen die Erstellung und Montage der Fassade an den bestehenden Gebäuden des Gymnasiums Biel.

eligibilityCriteria: 14.08.2013 Kosten: Keine


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Martin Reber, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: Universitätsspital Zürich, Sanierung Bettenhaus Ost I-III, nachträgliche bauliche Anpassungen Ost III, Schadstoffsanierung

description: Schonende Demontage von 262 Fenstereinheiten exkl. Flügel im Unterdruck und unter PSA nach den Richtlinien der EKAS 6503, der Bestimmungen der SUVA für Arbeitnehmerschutz und den Vorgaben des Umwelt- und Gesundheitsschutzes Zürich (UGZ). Demontiert werden müssen Fensterrahmen und Wetterschenkel mit asbesthaltigen Anschlagkitten in Zusammenarbeit mit Fensterbauer, der gewisse Vorleistungen bereit stellt.


name: Einwohnergemeinde Seftigen, vertreten durch den Gemeinderat, Dorfmatt 6, 3662 Seftigen

title: Gesamtsanierung "Kirchzelg" mit Werkleitungen und Gemeindestrasse

description: Gesamtsanierung Gemeindestrasse mit verschiedenen Werkleitungen. Enge Platzverhältnisse. Allgemeine Tiefbau- und Strassenbauarbeiten: - Total Aushub = 1'500 m3 - Total Abfuhr = 1'200 m3 - Total Materialersatz = 1'100 m3 - Total Randabschlüsse = 170 m - Total Kanalisationsrohre = 450 m - Total Kontroll- und Einlaufschächte = 16 Stk. - Total bituminöse Belage = 300 to

eligibilityCriteria: 26.03.2013 CHF 0.00 Der Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen ist ein Couvert B4 mit CHF 4.00 frankiert beizulegen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Bauprogramm: 15
Lehrlingsausbildung: 5
Angebotspreis: 80
Bauprogramm: 15
Lehrlingsausbildung: 5


name: Entreprise ECHAMI Léman SA,Route de Prilly 17 CP 142, 1023 Crissier, Suisse

name: nb arch p/a REGTEC SA, à l'attention de Bernard FLACH,Route de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 651.01.20, Fax: +41 21 651.01.29, E-mail:

title: Les Fiches Nord - Lots 8 et 9, construction de 8 bâtiments de logements et d'un parking souterrain

description: Montage d'échafaudages pour 8 bâtiments 2ème appel d'offre

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: "Angebot T.550.3 Neubau Schallschutzhalle, BKP 23 Elektroinstallationen und Apparate"

description: In der Zone Süd des Flughafen Zürich wird bei den Werfthallen eine neue Schallschutzhalle mittels vorfabrizierten Stahlbau, inklusive der technischen Grundausrüstung, bauseits erstellt. Für die Versorgung der elektrotechnischen Anlagen, ist der technische Innenausbau der Halle auszuführen. Umfang: Einspeisung und div. Verbindungen für bauseitige SGK (Tor, GLS, etc.) Div. Potentailausgleichs-Anschlüsse ab dem bauseits erstelltem Fundamenterder. Anbindung des Blitzschutz an den bauseits erstellten Fundamenterder. Erstellen der Erschliessungswege (Rohranlagen und Kabeltrassen) für Licht / Kraft- und Schwachstrominstallationen. Installation der Hallenbeleuchtung, Notbeleuchtung und div. Signaletic – Leuchten. Installation von diversen Kraftanschlüssen (Steckdosen, H/K Installationen, Verkabelung Torsteuerung, Begleitheizbänder für Schiene + Dachrinnen, etc.) Lieferung der Hallenbeleuchtung, Notbeleuchtung und div. Signaletic – Leuchten Erstellen der Tertiärverkabelung für die UKV. Erstellen der GLS-Installation gemäss den Detailunterlagen GLS-Planer Installation und Mithilfe bei der Windmess – Anlage (Materiallieferung erfolgt bauseits) Installation und Mithilfe bei der Lärmmess – Anlage (Materiallieferung erfolgt bauseits) Installation und Mithilfe bei der ZUKO – Anlage (Materiallieferung erfolgt bauseits) Installation und Mithilfe bei der Videoanlage (Materiallieferung erfolgt bauseits) Installation und Mithilfe bei der BMA (Materiallieferung erfolgt bauseits) Stellen und Unterhalt des Bauprovisorium (Baustromverteiler / Beleuchtung)

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien (vgl. 3.7)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Kriterium in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit::
-Preis:
-Auftragsverständnis / Qualität:
-Schlüsselpersonen:
Kriterium in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit::
-Preis:
-Auftragsverständnis / Qualität:
-Schlüsselpersonen:


name: Einwohnergemeinde Wyssachen, vertreten durch den Gemeinderat

title: Sanierung Hofzufahrt Beer

description: Hofzufahrt Beer, Länge 415 m‘ Humusarbeiten ca. 2‘000 m2 Materialabtrag ca. 1‘500 m3 Materiallieferung für Auftrag ca. 1‘200 m3 Natursteinblöcken ca. 180 to PP-Rohrleitungen ca. 170 m‘ Kiessandca. 1‘100 m3 ACT Melio ca. 310 to

eligibilityCriteria: 22.07.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Bauprogramm mit Personal- und Maschineneinsatz: 15
Qualität und Projektorganisation: 15
Preis: 70
Bauprogramm mit Personal- und Maschineneinsatz: 15
Qualität und Projektorganisation: 15


title: Révision de la directive OFROU Profils types

description: Le projet comprend la révision de la directive OFROU "Profils types, aires de repos et de ravitaillement des routes nationales" datant de 2002. Compte tenu des différents développements survenus depuis l'entrée en vigueur de la directive (notamment l'accroissement du trafic ainsi que celui des travaux d'entretien courant et d'entretien lourd), les exigences concernant l'agencement, la signalisation, le dimensionnement et l'exploitation des routes nationales ont été considérablement modifiées. Ces développements impliquent que la directive existante doit être fondamentalement réévaluée et précisée. La révision de la norme doit être effectuée par phases dont les deux premières sont l'objet du mandat de base alors que la phase 3 est considérée comme une prestation optionnelle. Phase 1 : Analyse de base et récapitulation systématique des thèmes techniquesCette phase comprend l'analyse de tous les thèmes qui ont un lien potentiel avec les profils types ainsi que la mise en évidence des contenus que la directive révisée doit prendre en compte. Tous les éléments des profils types doivent être étudiés et une attention particulière sera accordée à ce qui touche à l'entretien et à la rénovation. Une première liste de thèmes pour la révision de la directive sont décrits dans un document de base existant. Phase 2: Structure et contenu de la directiveLa deuxième étape consiste à élaborer une ou plusieurs variante(s), qui doivent être documentées par écrit, pour le contenu et la structure de la directive. Cette ou ces variantes ainsi que le document de base de la phase 1 devront être soumis à la direction de l'OFROU pour acceptation. Des propositions pour des instruments de travail sous forme de manuel devront aussi être faites. Finalement, un programme de travail pour la révision à proprement parler de la directive (phase 3) devra être établi. Phase 3 (optionnelle): Elaboration de la directiveLa phase 3 consiste à établir la révision de la directive en fonction des bases élaborées. Etablis sur la base des résultats de la phase 2, le travail sera divisé en paquets qui seront développés individuellement. Le résultat de la phase 3 sera la production d'une version révisée de la norme des profils types qui correspondent aux vues de l'ensemble des spécialistes de l'OFROU et traite de tous les thèmes importants.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Mühlestrasse 2

Basler & Hofmann West AG

street: Industriestraße 1


description: BKP 250 Sanitäranlagen inkl. Nasszellen

description: BKP 112/211 Abbrüche/Baumeisterarbeiten

description: BKP 211.1 Gerüste

description: BKP 23 Elektroanlagen inkl. Gebäudeautomation

description: BKP 242/243 Wärmeerzeugung/Wärmeverteilung

description: BKP 244 Lüftungsanlagen inkl. Gebäudeautomation

title: Schulanlage Bläsi

description: Instandsetzung


name: Consortium Collaud-Pragma architectes,Avenue de cour 135, 1007 Lausanne, Suisse

description: Fourniture et pose de faux-plafonds

title: RENOVATION ET TRANSFORMATION DE L'EX-EPA

description: Sous chapitre 2.3 du cahier des charges de l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Erneuerung Schulhaus Haldenbüel

description: Die Schulanlage Haldenbüel (Baujahr 1905, Erweiterung 1970) wird durch die Stadt Gossau umfassend saniert. Baumeister: -Diverse Abbrucharbeiten -Erdbebenmassnahmen -Einbau Beton-Liftschacht im Altbau -kleinere Mauererarbeiten -neue Umgebungsgestaltung

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Politische Gemeinde Flums,à l'attention de Feuerwehrkommando, Marktstrasse 25, 8890 Flums, Suisse, Téléphone: 081 734 05 05, E-mail:

title: Lieferung eines Klein-Tanklöschfahrzeuges (KTLF) für die Feuerwehr Flumserberg

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen werden gratis abgegeben.


name: Services techniques municipaux, à l'attention de M Stéphane Jordan,Rue de l'Hôtel de ville 1, 1920 Martigny, Suisse, Téléphone: 027 721 11 11, Fax: 027 721 22 12, E-mail:

title: Construction d'un nouveau Cycle d'orientation avec aula à Martigny

description: CFC 25 Bâtiment B, Installations sanitaires

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Neubau Verwaltungsgebäude

description: Gemäss den beiligenden Ausschreibungsunterlagen.


name: Perrin Frères SA,CP 1331, 1260 Nyon 1, Suisse

name: M Architecture Sàrl,Rue du Beulet 7, 1203 Genève, Suisse

description: Travaux d'installations sanitaires

description: Travaux de l'entreprise de terrassement

description: Travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: Travaux d'isolation extérieure crépie

description: Travaux d'installations électriques

title: Projet de logements de Pré-Fleuri.

description: Construction de deux immeubles d'habitation pour un total de 22 logements complétés d'un logement de fonction indépendant et d'un parking souterrain commun de 42 places.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Comme l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Pour la réorganisation et l'assainissement du bâtiment de la délégation suisse auprès de l'OCDE à Paris, une équipe de planificateur général est recherchée.

description: l'Office fédéral de la construction et de la logistique (OFCL), en tant que Maître de l'ouvrage, envisage d'entreprendre des travaux de transformation conséquents pour l'objet cité en marge durant les années 2017-2018. Le bâtiment à la rue Martignac a été acquis par la Confédération pour la délégation Suisse auprès de l'OCDE il y a une vingtaine d‘années. L'édifice historique a subi des transformations afin de correspondre au mieux à l'utilisation actuelle en bureaux. En vue du regroupement du personnel OCDE au sein de l'ambassade Suisse à Paris, il est prévu de transformer le bâtiment en appartements de fonction. Le changement d'affectation implique des interventions lourdes et l'intégration d'un ascenseur desservant les niveaux principaux actuels. Une étude de faisabilité / avant-projet a été établi dans le courant de l'année 2012 par le bureau Lateltin & Monnerat architectes SIA SA. Cette étude/avant-projet sert de base pour la suite des études et l'exécution. Cependant il est important de relever que ces données doivent être mis en concordance par rapport aux lois et normes locales. Toute modification est bienvenue pour autant qu'elle soit motivée et représente une amélioration par rapport au concept de base fourni. Les prestations à offrir sont celles prévues par les Règlements SIA 102, 103 et 108 respectivement le MP SIA 112 (modèle de prestations). A titre illustratif, une comparaison entre les prestations selon SIA et la définition des prestations usuelles en France selon MOP figure sous le point 3. Les prestations de l'ingénieur civil et des ingénieurs spécialisés, sont sous la responsabilité du planificateur général (architecte) pour toutes les phases des travaux. Il en est de même pour la conduite et la coordination des ingénieurs. L'OFCL passe un seul contrat avec le planificateur général (architecte) qui lui est responsable de la gestion et du paiement des honoraires des ingénieurs. Tous les travaux pourront être exécutés dans des locaux inoccupés. Le mandat comprend les phases 21, 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53 définies dans le MP SIA112, relatifs aux prestations de mandataires suivantes: - CFC 291 Architecte (assumant la direction du projet) - CFC 292 Ingénieur civil - CFC 293 Ingénieur électricien - CFC 294 Ingénieur CVCR - CFC 295 Ingénieur en installations sanitaires

street: Fellerstrasse 21


name: Administration municipale Zumikon,à l'attention de Ernst Enzler, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon, Suisse, Téléphone: 044 918 78 30, Fax: 044 918 78 00, E-mail:

title: Hallenbad Elektroinstallationen

description: Die bestehenden elektrotechnischen Anlagen und Elektroinstallationen werden grossteils erneuert, die Installationen einzelner Bereiche (je nach Sanierungsgrad) werden sofern möglich weiterverwendet und auf die Bedürfnisse der Bauherrschaft und des Betriebs angepasst.


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse

title: 10490 / Erneuerung Saanenmöserstrasse, 1. Priorität Los 1

description: Erneuerung Strassenoberbau inklusive Fundationsschicht. Verbreiterung des Strassenraums der Saanenmöserstrasse. Neubau von Stützkonstruktionen mit Mikropfahlfundationen. Neubau eines Steinschlagschutzdammes. Hauptkubaturen: Belagsabbruch 2‘000 t Aushub / Abtrag 6‘900 m3 Baugrubensicherung / Nagelwände 1‘900 m2 Mikropfähle 1440 St Beton 1‘200 m3 Armierung 120 t Schalung 3‘700 m2 Fundationsschichten 4‘200 m3 Randabschlüsse 600 m1 Beläge 2‘400 t Entwässerungsleitungen, d = 200 – 400 mm 800 m1 Kontroll- und Einlaufschächte 40 St

eligibilityCriteria: Es ist keine Begehung vorgesehen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Angebotspreis: 40
2. Baustellenlogistik, Verkehrsführung, Bauvorgang: 30
3. Fachkompetenz Schlüsselpersonal: 20
4. Erfahrung des Bauherrn: 10
1. Angebotspreis: 40
2. Baustellenlogistik, Verkehrsführung, Bauvorgang: 30
3. Fachkompetenz Schlüsselpersonal: 20
4. Erfahrung des Bauherrn: 10


name: Einwohnergemeinde Evilard, vertreten durch den Gemeinderat, Route Principale 37, 2533 Evilard

title: Projektwettbewerb Erweiterung Primarschule Evilard


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Gestion de projets Suisse Marchés publics,à l'attention de (b610-13) MNS Zurich, rénovation et extension, étape B, Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Fax: +41 31 323 26 98, E-mail:

title: Schweizerisches Landesmuseum (SLM) Zürich, Sanierung des Kunstgewerbeschulflügels und erstellen eines Erweiterungsbau, Etappe B

description: Das Landesmuseum in Zürich wird schrittweise saniert und erweitert. Die Bauarbeiten der Etappe A im Altbau sind bereits abgeschlossen. Die in dieser Submission beschriebenen Arbeiten sind Bestandteil der Etappe B (Erstellungskosten BKP 1-9 111 Mio.). Diese umfasst die Sanierung des Kunstgewerbeschulflügels (B1) und einen Erweiterungsbau (B2) sowie die dazugehörenden Umgebungsarbeiten (UB). - BKP 276.0 Verdunklungseinrichtungen Etappe B1 (KGSF) NPK 347 Sonnen- Wetterschutzanlagen Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um die Innere Abschlüsse / Verdunklungseinrichtungen im Kunstgewerbeschulflügel (KGSF). - BKP 285.1 Innere Malerarbeiten Etappe B1 (KGSF) NPK 675 Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um die Innere Malerarbeiten im Kunstgewerbeschulflügel (KGSF).

eligibilityCriteria: Ohne Angaben


title: Contenu de la prestations de service : - Déconstruction des bâtiments existants (Pont de construction, « Düker des câbles Rhin avant », cale temporaire contre les avalanches. - Déblaiement et travaux d’excavation de la roche dans l’alentour des rivières. - Constitution gros œuvre du pont par dessus du Rhin avant: Pont en forme de cadre en béton armé par dessus du Rhin avant. Profil de boîtier à cavité précontraint. Longueur env. 25.7 m, largeur tot. env. 6.5 m. La culée en béton armé (liée monolithiquement avec la construction portative). Cave pour les câbles en béton armé (liée monolithiquement avec le pont). - Constitution gros œuvre des portail: Construction en béton armé avec partie tranchée couverte et des murs d’angle. Reprend dans sa fonction finale le devoir d’une cale contre les avalanches. Largeur tot. env. 11.6 m, hauteur tot. env. 18.2 m. Raccord au nouveau pont et sa cave des câbles ainsi que au portail existant pour la gallérie d’accès Sedrun. - Constitution gros œuvre basin de rétention de pompage: Construction en béton armé souterraine. Elle sert dans sa fonction finale comme réservoir d’eau. Exécution en béton armé étanche à l’eau. Grandeur à l’extérieur : env. l x l x h = 7.9 x 7.9 x 5.6 m. - Constitution du tracé de tous les tuyaux (Tube de protection pour câbles, tuyaux d’eau) y compris la pose des regards de contrôle et l’exécution des raccords aux tuyaux existants. - Travaux d’étanchement et revêtement d’asphalte. - Protection de rive en zone de la butée.

description: Système d’information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch) 28.03.2013

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung des Angebotes erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien::
ZK 1: Angebotspreis 50 %:
ZK 2: Termine 25 %:
ZK 2.1: Plausibilität Bauprogramm (15%):
ZK 2.2: Zweckmässigkeit Bauablauf (10%):
ZK 3: Gewässerschutzmassnahmen (15%):
(Oberflächengewässer, Grundwasser):
ZK 4: Baustellenorganisation (10%):
ZK 4.1: Projektorganisation, Kompetenz Schlüsselpersonal (5%):
ZK 4.2 Maschinelle und personelle Kapazität (5%):
Bemerkungen:
- Bewertung der Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt aufgrund der Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie Unternehmergespräche berücksichtigt.:
- Bewertung des Preises (ZK 1):
Das tiefste Angebot (Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWSt.) erhält die Note 5. Ein um 40% teureres Angebot und alle darüber liegenden Angebote erhalten die Note 1. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert.:
- Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (ZK 2, 3, 4):
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Zuschlagskriteriums bzw. auf Ebene der Unterkriterien gemäss obiger Auflistung.:
Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 1 bis 5 (1 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Kriterien ZK 2 und ZK 3 muss mindestens die Note 3.0 erreicht werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Die ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Angebotspreises der verbleibenden Offerten nicht berücksichtigt.:
- Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Kriterien werden mit der jeweiligen:
Die Bewertung des Angebotes erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien::
ZK 1: Angebotspreis 50 %:
ZK 2: Termine 25 %:
ZK 2.1: Plausibilität Bauprogramm (15%):
ZK 2.2: Zweckmässigkeit Bauablauf (10%):
ZK 3: Gewässerschutzmassnahmen (15%):
(Oberflächengewässer, Grundwasser):
ZK 4: Baustellenorganisation (10%):
ZK 4.1: Projektorganisation, Kompetenz Schlüsselpersonal (5%):
ZK 4.2 Maschinelle und personelle Kapazität (5%):
Bemerkungen:
- Bewertung der Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt aufgrund der Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie Unternehmergespräche berücksichtigt.:
- Bewertung des Preises (ZK 1):
Das tiefste Angebot (Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWSt.) erhält die Note 5. Ein um 40% teureres Angebot und alle darüber liegenden Angebote erhalten die Note 1. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert.:
- Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (ZK 2, 3, 4):
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Zuschlagskriteriums bzw. auf Ebene der Unterkriterien gemäss obiger Auflistung.:
Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 1 bis 5 (1 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Kriterien ZK 2 und ZK 3 muss mindestens die Note 3.0 erreicht werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Die ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Angebotspreises der verbleibenden Offerten nicht berücksichtigt.:
- Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Kriterien werden mit der jeweiligen:


name: Consorzio San Fedele c/o Mancini & Marti SA,via C. Molo 24, 6500 Bellinzona, Suisse

title: N13 EP18 Circonvallazione Roveredo GR, Lotto 2201b Galleria San Fedele – opere da pavimentazione

description: Il progetto EP 18 prevede la realizzazione di una nuova arteria autostradale a margine del paese di Roveredo, tale da consentire alla città di recuperare la propria unità formale urbana, attualmente divisa in due parti a causa del tracciato autostradale esistente. Gli elementi principali del progetto riguardano la realizzazione di una nuova galleria autostradale: la Galleria San Fedele ed il relativo Cunicolo di Sicurezza SISTO, parallelo al tunnel principale. La Galleria San Fedele avrà una lunghezza di circa 2.4km e si svilupperà tra le zone denominate rispettivamente Valasc (lato Sud) e Val Gugia (lato Nord), dove verranno realizzati i portali del tratto a cielo aperto della galleria. Al Portale Sud è altresì prevista la realizzazione della Centrale di Ventilazione Valasc, con accesso stradale diretto a lato valle del Tunnel San Fedele. Le opere ad oggetto del suddetto appalto riguardano i lavori di pavimentazione dei seguenti manufatti: - Galleria San Fedele, tratto in roccia e a cielo aperto - Strada Forestale Nord con accesso al Cunicolo di Sicurezza SISTO - Strada Forestale Sud con accesso al Cunicolo di Sicurezza SISTO e alla Centrale di Ventilazione Valasc. Caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di opere GALLLERIA SAN FEDELE: Lunghezza = 2.4 Km circa Larghezza standard carreggiata: 7.75 m Larghezza carreggiata in corrispondenza delle nicchie di sosta: 12.0m circa. PORTALE SUD Strada Forestale Sud con accesso al Cunicolo di Sicurezza SISTO -Lunghezza carreggiatacirca 400 m -Larghezza carreggiatacirca 4.30 m. Strada di accesso alla Centrale di Ventilazione Valasc -Lunghezza carreggiata circa 55 m -Larghezza carreggiata, variabile da 6.0 m a 4.30m circa. PORTALE NORD Strada Forestale Nord con accesso al Cunicolo di Sicurezza SISTO -Lunghezza carreggiata circa 280 m -Larghezza carreggiata circa 4.0 m. Quantitativi principali previsti per le diverse tipologie d’opera: GALLLERIA SAN FEDELE - Strato drenante-ghiaia drenante 8/32 mm: circa 2700 mc - strato di separazione – Geotessile, 230g/mq: circa 20000 mq - strato di fondazione - misto granulare 0/45 mm: circa 7000 mc - prodotto per adesione tra gli strati della pavimentazione: circa 40000 mq. - strato di base con miscela bituminosa AC EME 22 C2: circa 3900 ton - strato intermedio con miscela bituminosa AC EME 22 C1: circa 3900 ton - strato superficiale con miscela bituminosa AC MR 8: circa 1400 ton. STRADE FORESTALI SUD e NORD - Strato di fondazione - misto granulare 0/45 mm: circa 1200 mc - strato di base con miscela bituminosa AC T 32 S: circa 520 ton. Legante: - strato superficiale con miscela bituminosa AC 8 S: circa 200 ton. Legante: - prodotto per adesione tra gli strati della pavimentazione, circa 2400 mq.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Prada - Tälfsch Belagsarbeiten

description: Deckbelag AC 8N 380t


name: Einwohnergemeinde Jegenstorf "Kommission Sanierung Schulanlage Säget",à l'attention de Stephan Baeriswyl, Bernstrasse 13, 3303 Jegenstorf, Suisse, E-mail:

title: Sanierung Schulanlage Säget, Jegenstorf

description: Demontage bestehende Elektroinstallationen Erneuerung der elektrischen Installationen

eligibilityCriteria: gemäss Beschrieb in den Ausschreibungsunterlagen.


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Concepteur du projet (phases EK/AP/PGV) pour les projets de protection contre le bruit de la filiale de l'OFROU 4 lot 1 (N01/N13).

description: Les travaux énumérés ci-après doivent être effectués de manière simplifiée dans le cadre du projet d'assainissement du bruit (35 pixels ; voir le dossier d'appel d'offres pour des informations plus détaillées) :Etude des mesures : examiner l'extension de la protection contre le bruit et présenter des mesures pour respecter les valeurs limites. Examiner et documenter le caractère économiquement supportable des mesures selon UV-0609 (OFEV, 2006) puis évaluer des propositions de mesures. Pour tous les bâtiments et parcelles non construites où les valeurs limites sont toujours dépassées, préparer des allégements justifiés (calcul de l'indice de caractère économiquement supportable, pondération des intérêts etc.)Demander au DETEC des allégements selon l'art. 14 de l'OPB. En plus des calculs acoustiques, une étude de variantes sur l'emplacement des parois antibruit doit être élaborée au niveau de la section et de la fondation en prenant en compte les aspects de réalisation et les exigences du futur UPlaNS.

awardCriteriaDetails:
CA1 : prix:
CA2 : analyse des tâches et proposition d'approche:
- Qualité et intégralité de l'analyse de la mission et du projet:
- Proposition d'approche:
- Informations sur l'organisation, l'équipe, les ressources, les responsables de gestion de la qualité et la réglementation des suppléances du soumissionnaire:
CA3 : personnes clés : qualification par rapport aux exigences du projet:
- Chef du projet de protection contre le bruit pour la phase EK (PL LSP EK):
- Acousticien en chef pour le projet d'assainissement du bruit:
Une personne peut être utilisée au maximum pour deux positions clés.:
CA4 : concept de gestion de la qualité et analyse des risques:
.:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
NOTATION DES AUTRES CRITERES DE QUALITE:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

IG B+S / AF-Consult, c/o B+S AG

street: Muristrasse 60


title: Ausschreibung Porten- und Bewachungsdienst 2013 - 2016

description: siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


title: Tramway t1 - Garage atelier - Revêtement de façade.

description: Dans le cadre de l'extension du réseau des transports publics de la région lausannoise, une nouvelle ligne de tramway t1 sera réalisée entre la gare de Renens et la gare du Flon à Lausanne. La construction d'un garage atelier à tramway (GAT) est prévue sur le parcours de la ligne. Le présent marché concerne la fourniture et la pose d'une façade ventilée en tôle d'aluminium anodisée sur l'enveloppe du bâtiment qui est de type construction légère en bois. Les travaux de présent appel d'offres comprennent également le lattage horizontal sur lequel est posé le revêtement en tôle. Le reste de la structure de l'enveloppe est compris dans le lot n°5 -Construction en bois.

CSD Ingénieurs SA Groupement Kowalski

street: Chemin de Montelly 78


title: Direction du programme de recherche «Ouvrages d'accumulation»

documentType: cancellationDetails

description: Direction du programme de recherche de l’OFEN «Ouvrages d'accumulation». La charge de travail correspond à celle d’un poste à 20% environ. Détails supplémentaires dans le cahier des charges (Pflichtenheft für Programmleiter).

eligibilityCriteria: Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verzichtet auf weitere Aufträge des BFE, soweit diese die für die Aufgabenerfüllung erforderliche Objektivität beeinträchtigen könnten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die Bewertungen der Kriterien E1 bis E9 mit den nachfolgenden Faktoren multipliziert und anschliessend addiert. Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.:
E1: Faktor 4:
E2: Faktor 2:
E3: Faktor 2:
E4: Faktor 3:
E5: Faktor 3:
E6: Faktor 1:
E7: Faktor 2:
E8: Faktor 2:
E9: Faktor 1:
Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die Bewertungen der Kriterien E1 bis E9 mit den nachfolgenden Faktoren multipliziert und anschliessend addiert. Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.:
E1: Faktor 4:
E2: Faktor 2:
E3: Faktor 2:
E4: Faktor 3:
E5: Faktor 3:
E6: Faktor 1:
E7: Faktor 2:
E8: Faktor 2:
E9: Faktor 1:


name: Michel CONA SA,49 rue des Pâquis, 1201 Genève, Suisse

name: Office des Bâtiments - Direction des rénovations,Selon le dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS CFC 285.1 Peintures Philosophes

description: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS, "Bâtiment Central" dans le parc des Bastions, "Bâtiment Jura"(ancien Museum d'Histoire naturelle), "Bâtiment Philosophes" (ancienne école de Chimie) situé au bvd. des Philosophes. Ces constructions sont destinées à regrouper les locaux de la Faculté des Lettres et Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Abbrucharbeiten 15 Fachwerkmasten

description: Montage von 8 Fachwerkmasten inkl. FL- Montage 380 kV

description: Montage von 6 Fachwerkmasten inkl. FL- Montage 380 kV und Montage von 5 Fachwerkmasten inkl. FL- Montage 220 kV

description: Montage von 7 Fachwerkmasten inkl. FL- Montage 380 kV und Montage von 8 Fachwerkmasten inkl. FL- Montage 220 kV

description: Montage von 10 Fachwerkmasten inkl. FL- Montage 380 kV

title: L672 FL Montage

description: Montage von 65 Fachwerkmasten inkl. der Freileitungs Montage und Abbruch bestehender Leitungsabschnitte

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit/Preis: 60
Technische Lösung: 30
Lieferantenbeurteilung: 10
Wirtschaftlichkeit/Preis: 60
Technische Lösung: 30
Lieferantenbeurteilung: 10


title: Eawag Dübendorf, Um- und Anbau Aquatikum / BKP 230 Elektroinstallationen

description: Siehe Leistungsverzeichnis

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Qualifikation Auftragsleitung, Projektleiter, eingesetztes Montagepersonal: 30
Referenzobjekte: 20
Preis: 50
Qualifikation Auftragsleitung, Projektleiter, eingesetztes Montagepersonal: 30
Referenzobjekte: 20


name: SIFEM AG (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) c/o Obviam DFI AG

title: (1337) SIFEM FIBU

description: Führen der Finanzbuchhaltung der SIFEM AG nach IFRS und schweizerischem Obligationenrecht.

eligibilityCriteria: aucune


name: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Abteilung Entsorgung + Recycling

title: Glas- und Büchsencontainer 2014 ERB

description: Lieferung von 60 Glas- und Büchsencontainern mit Volumina von 2.5 - 4.5 m3 im Jahr 2014 mit Option auf Lieferung von 40 weiteren Glas- und Büchsencontainern im Jahr 2017.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis: Im Angebotspreis werden sowohl der Kaufpreis der Container wie auch der Preis der wichtigsten Ersatzteile eingerechnet (40 %):
- Qualität und Wartungsfreundlichkeit: Bewertung anhand Testcontainer (35 %):
- Lärmdämmung (25 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Bewertung der restlichen Kriterien ist dem Pflichtenheft zu entnehmen.:
- Angebotspreis: Im Angebotspreis werden sowohl der Kaufpreis der Container wie auch der Preis der wichtigsten Ersatzteile eingerechnet (40 %):
- Qualität und Wartungsfreundlichkeit: Bewertung anhand Testcontainer (35 %):
- Lärmdämmung (25 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Bewertung der restlichen Kriterien ist dem Pflichtenheft zu entnehmen.:


title: Steffisburg, Armeelogistikcenter, Submissionspaket, Bedachungsarbeiten, BKP-Nr. 224.1,

description: www.simap.ch 14.03.2013

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Preis:: 60
Z2 Qualität der Leistung, Fachkompetenz:: 20
Z3 Termin, Kapazität:: 10
Z4 Umwelt/Arbeitssicherheit, Ökologie:: 10
Z1 Preis:: 60
Z2 Qualität der Leistung, Fachkompetenz:: 20
Z3 Termin, Kapazität:: 10
Z4 Umwelt/Arbeitssicherheit, Ökologie:: 10


title: Commune de Giez – assainissement des réseaux souterrains et aménagements routiers.

description: Réalisation d'une nouvelle chaussée avec modération de trafic et aménagement de trottoir Route de Grandson, Route du Vesin, Chemin des Bruannes, Chemin de la Outre et Route d'Orges (surface totale: 6 000 m2). La Municipalité profite de ces travaux pour réaliser des nouveaux collecteurs EC+EU sur une longueur d'environ 750 m, et remplacer le réseau d'eau sous-pression sur une longueur de l'ordre de 990 m. Divers services pourront éventuellement profiter de ces travaux de fouilles pour poser des tubes en attente.

Commune de Giez

street: Place du Collège 4


name: Signal AG,Kanalstrasse 34, 3294 Büren a/A, Suisse

title: N02, 080368, VLS OT BS, VLS 2. Etappe Osttangente Basel / Lieferung und Montage Signalisationsmittel inkl. Radar und Barrieren

description: Lieferung und Montage von 867 Stk. Signalisationsmittel inkl. Radare und Barrieren: - 260 Stk. LED-Fahrstreifenlichtsignale - 71 Stk. LED-Gefahrensignale - 83 Stk. Prismen-Geschwindigkeitssignale - 17 Stk. LED-Ampeln - 24 Stk. LED-Blinker - 70 Stk. Prismen-Wegweisungssignale - 27 Stk. Prismen-Hinweis-/ Vorschriftssignale - 11 Stk. Gefahrentafeln - 21 Stk. Geschwindigkeitstafeln - 108 Stk. Hinweistafeln - 136 Stk. Wegweisungstafeln - 29 Stk. Radare - 10 Stk. Barrieren - 2 Stk. Testgeräte Signalansteuerung Schnittstellen zu: - Lokalsteuerungen Verkehrsleitsystem Erstellen Realisierungspflichtenheft Werksprüfung (FAT) Systemtests (SAT) Abnahmen Schulung UD-Personal Anlagedokumentation Rückbau bestehende Signalisationsmittel VLS 1. Etappe BS, Stauraummanagement, PEZA und Parkleitsystem mit: - 460 Stk. Wechselsignale - 260 Stk. Signaltafeln - 35 Stk. Radare Auf Verlangen der Bauherrschaft sind nach der Offertöffnung Mustersignale bereitzustellen, siehe auch Kap. 3.9.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Eignung verwendeter Materialien / Komponenten;: 20
- Technische Ausführung (Technischer Bericht);: 10
- Verständlichkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Unternehmerangaben;: 10
Der Anbieter muss sich im Rahmen der Angebotsabgabe bereithalten, ab 7 Tagen nach dem Einreichungstermin je ein LED-Fahrstreifenlichtsignal, ein LED-Gefahrensignal, ein Prismen-Wechselsignal, geschlossene Bauform sowie offene Bauform (je mit lokaler Steuerung) zu liefern. Diese Signale sind im Werkhof Sissach aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und dem Bauherrn für 5 Arbeitstage zur Bemusterung zur Verfügung zu stellen. Nach der Bemusterung sind alle Signale wieder zu demontieren und abzutransportieren.:
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Fachkenntnisse und Qualifikation der Schlüsselperson;: 10
- Projektorganisation;: 5
ZK4: QM-KONZEPT;: 5
- Inbetriebnahmekonzept bzw. Ablösekonzept inkl. Risikobeurteilung mit den dazugehörigen Massnahmen:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Eignung verwendeter Materialien / Komponenten;: 20
- Technische Ausführung (Technischer Bericht);: 10
- Verständlichkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Unternehmerangaben;: 10
Der Anbieter muss sich im Rahmen der Angebotsabgabe bereithalten, ab 7 Tagen nach dem Einreichungstermin je ein LED-Fahrstreifenlichtsignal, ein LED-Gefahrensignal, ein Prismen-Wechselsignal, geschlossene Bauform sowie offene Bauform (je mit lokaler Steuerung) zu liefern. Diese Signale sind im Werkhof Sissach aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und dem Bauherrn für 5 Arbeitstage zur Bemusterung zur Verfügung zu stellen. Nach der Bemusterung sind alle Signale wieder zu demontieren und abzutransportieren.:
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Fachkenntnisse und Qualifikation der Schlüsselperson;: 10
- Projektorganisation;: 5
ZK4: QM-KONZEPT;: 5
- Inbetriebnahmekonzept bzw. Ablösekonzept inkl. Risikobeurteilung mit den dazugehörigen Massnahmen:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Bürki Electric AG,Schwäbismattweg 8, 3613 Steffisburg, Suisse

name: SEME Syndicat intercommunal pour l'épuration des eaux de Moutier et environs,Case postale 130, 2740 Moutier 2, Suisse, Téléphone: 032 493 62 82, Fax: 032 493 62 84, E-mail:

title: Armoires de commande

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Ausbau Bütscheggen - Eggernschwandweg, 2. und 3. Abschnitt

description: - Strassenbauarbeiten - Kunstbauten - Ortbetonbauten - Mikropfähle

eligibilityCriteria: 05.02.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Angebotspreis: 80% (entspricht 80 Punkten):
Gemäss Richtlinie der Gemeinde: Die Punkteermittlung erfolgt mit dem massgebenden Preis für den Offertvergleich, d.h. nach Abzug eines allfälligen Bonus für Lehrlinge gemäss Kriterium 3. Tiefster Preis = maximale Punktzahl, Betrag ≥ 150% des tiefsten Preises = null Punkte, lineare Interpolation zwischen diesen beiden Extremen.:
2. Fachkompetenz: 20% (entspricht 20 Punkten):
3. Lernende: als Bonus, wird beim massgebenden Angebotspreis berücksichtigt:
Gemäss mit der Offerte einzureichendem Berechnungsformular der Gemeinde. Liegt das Formular bei der Offerteingabe nicht oder nur unvollständig ausgefüllt vor, wird kein Bonus berücksichtigt.:
1. Angebotspreis: 80% (entspricht 80 Punkten):
Gemäss Richtlinie der Gemeinde: Die Punkteermittlung erfolgt mit dem massgebenden Preis für den Offertvergleich, d.h. nach Abzug eines allfälligen Bonus für Lehrlinge gemäss Kriterium 3. Tiefster Preis = maximale Punktzahl, Betrag ≥ 150% des tiefsten Preises = null Punkte, lineare Interpolation zwischen diesen beiden Extremen.:
2. Fachkompetenz: 20% (entspricht 20 Punkten):
3. Lernende: als Bonus, wird beim massgebenden Angebotspreis berücksichtigt:
Gemäss mit der Offerte einzureichendem Berechnungsformular der Gemeinde. Liegt das Formular bei der Offerteingabe nicht oder nur unvollständig ausgefüllt vor, wird kein Bonus berücksichtigt.:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu 8 (1154TI) Equipement chambre froide

description: Equipement chambre froide, estimation CHF 100'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: A28 Tunnel Küblis, SOS-Nischenabschlüsse

description: Erstellung, Lieferung und Montage von SOS-Nischenabschlüssen für den Tunnelfahrraum (20 St).


title: Maienburgweg

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten: 0.9 Mio. Franken (vorbehältlich der Kreditvergabe!)

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Planung und Sanierung der Dachgiebelverglasung im Haus 2A

description: Spezielle lichtdurchlässige Bauteile, Sanierung der bestehenden Jansen Viss Dachverglasungen. Glasgiebeldach 1 ca. 160m2 und Glasgiebeldach 2 ca. 90m2

eligibilityCriteria: Obligatorische Begehung am 30. April 2013 Vormittag


title: Quartierplan Oberdorf, Maur / ZH

description: Auftrag Quartierplan: Erstellung Strasse "Im Männliacher", mit Abwasser, Wasser- und Stromversorgung(OeB) Auftrag Gemeinde: Erstellung Abwasser und Wasserversorgung, Wegverbreiterung Hauptmassen: Belag 300 t, Abschlüsse 380 m', Grabarbeiten 2000 m3, Fundation 520 m3; Wassergraben 480m', Abwasserleitung 500 m'

eligibilityCriteria: Erfahrung im Tiefbau der in den Unterlagen genannten Kriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Investitionskosten (Kontrollierte Angebotssumme): 60
Termine / Verfügbarkeit: 15
Fachliche Kompetenz Personal: 10
Auftragsanalyse: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Investitionskosten (Kontrollierte Angebotssumme): 60
Termine / Verfügbarkeit: 15
Fachliche Kompetenz Personal: 10
Auftragsanalyse: 10
Lehrlingsausbildung: 5


name: WALTER AG SIGNALTECHNIK,ROMANSHORNSTR. 25, 8583 SULGEN, Suisse

title: N02, 080221, EP ACH BE, Erhaltungsprojekt Acheregg – Beckenried / Los 6 Signalisation / Lieferung, Montage, IBS statischer und dynamischer Signalisation

description: Simap; Système d'information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch), la publication électronique fait foi.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 60
ZK2: QUALITÄT, AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN;: 20
- Analyse der Aufgabenstellung (10 %):
- Erfüllungsgrad der technischen Anforderungen (10 %):
ZK3: ORGANISATION;: 20
- Referenzen der Schlüsselpersonen:
• Projektleiter (10 %):
• Leitender Monteur (10 %):
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Bewertungsnote 5. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Bewertungsnote 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt. verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar, keine Angaben;:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende oder unvollständige Angaben;:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug;:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen entsprechend;:
4 = Gute Erfüllung; Qualität gut;:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 60
ZK2: QUALITÄT, AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN;: 20
- Analyse der Aufgabenstellung (10 %):
- Erfüllungsgrad der technischen Anforderungen (10 %):
ZK3: ORGANISATION;: 20
- Referenzen der Schlüsselpersonen:
• Projektleiter (10 %):
• Leitender Monteur (10 %):
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Bewertungsnote 5. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Bewertungsnote 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt. verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar, keine Angaben;:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende oder unvollständige Angaben;:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug;:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen entsprechend;:
4 = Gute Erfüllung; Qualität gut;:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Maintenance et évolution de systèmes de téléphonie basé sur des équipements Avaya

description: Le marché porte sur des prestations de support et de maintenance sur les équipements Avaya constituant une partie du système téléphonique actuel de l’administration cantonale valaisanne.

eligibilityCriteria: CHF 0.00 Aucun émolument.


title: PV-Anlage Schulhaus Sunnegrund 5, Steinhausen

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach des Schulgebäudes Trakt 5 Sunnegrund, Steinhausen.

eligibilityCriteria: Die Vergabegrundsätze gemäss § 4 öBG sind zu gewährleisten. Die allgemeinen Bedingungen und die technischen Anforderungen (fachspezifische Ausschreibungsbedingungen) richten sich nach den geltenden Schweizer Normen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Tramway t1 - Garage atelier - Ventilation

description: Dans le cadre de l’extension du réseau des transports publics de la région lausannoise, une nouvelle ligne de tramway t1 sera réalisée entre la gare de Renens et la gare du Flon à Lausanne. La construction d’un garage atelier à tramway (GAT) est prévue sur le parcours de la ligne. La présente soumission comprend : •Ventilation, aération contrôlée des bureaux •Ventilation, aération contrôlée des locaux de service •Ventilation, atelier + lavage boggie

eligibilityCriteria: Le présent appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises suisses ou étrangères dont le siège est dans un pays qui offre la réciprocité aux entreprises suisses en matière de marché public. Les autres conditions sont selon art. 29 et 32 du règlement cantonal des marchés publics RMLP-VD.


title: Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le projet «N01/N03/N07/N013 projets de protection antibruit F4».

description: Assistance générale au maître d'ouvrage dans le projet cité (assistance générale ainsi qu'assistance portant sur l'élaboration des bases du projet, les achats, le controlling et la gestion de la qualité soutenue par le projet ainsi que l'accompagnement professionnel du projet y compris les tâches de direction générale des travaux). Se reporter au dossier pour la description détaillée des prestations.

awardCriteriaDetails:
CA1: analyse des tâches et procédure prévue/organigramme::
- Analyse des tâches:
- Procédure prévue:
- Qualité et opportunité de l'organigramme:
CA2: compétences propres à la tâche et références des personnes clés:
- Expérience professionnelle propre au projet (expériences avec des projets de mise à l'enquête/des projets anti-bruit en fonction du montant de l'investissement et des phases traitées; expérience:
dans la construction de routes nationales au niveau cantonal / l'OFROU):
- Autres avantages propres au projet (notamment expérience avec les PAP/négociations en cas d'opposition, acquisition de terrains/fonction de soutien à la DGT) ainsi que formation et perfectionnement:
CA3: compétences propres à la tâche et références des entreprises:
CA4: prix:
.:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
NOTATION DES AUTRES CRITERES DE QUALITE:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

Amberg Engineering AG

street: Trockenloostraße 21


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Hirzel, Zugerstrasse, Km 3.900 - 4.400, Morgental bis Siten

description: Abschlüsse und Belagsarbeiten Fahrbahnlänge: 400m Trottoirlänge: 500m Fahrbahnbreite: 7.0m bis 10.0m Trottoirbreite: 2.0m Randabschlüsse Naturstein: 1615m Fräsarbeiten: 5350m2 Belagsaufbruch: 2780m2 Aushub fest: 2155m3 Kieslieferungen lose: 2565m3 Bit. Mischgut: AC 8 N: 100t Bit. Mischgut: AC MR8: 325t Bit. Mischgut: AC T 16 N: 150t Bit. Mischgut: AC T 22 S: 1020t Rohre NW 150 bis 300mm: 1100m Schächte: 2 Stk Schlammsammler: 28 Stk

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung


title: MISTRA application métier Chaussée: direction de la maintenance du logiciel et support spécialisé, 2014 - 2019

description: L'office fédéral des routes (OFROU) développe le système d'information pour la gestion des routes et du trafic (MISTRA; www.mistra.ch). MISTRA est un système d'information intégré et modulaire, composé d'un système de base et de différentes applications métier. L'application métier Chaussée (TRA) est un outil innovateur, qui a été développé dans le cadre de MISTRA, pour documenter l'espace routier (STR) et supporter la gestion de l'entretien des chaussées (PMS). TRA est en service depuis novembre 2010. Quatre (4) versions ont été livrées depuis, chacune avec des fonctionnalités étendues. Actuellement, l'application sera encore développée et maintenue jusqu'à fin 2013 (Réalisation unité 1 ou RE-1). Avec le présent appel d'offre, le mandant cherche à assurer la direction de la maintenance du logiciel et le support spécialisé pour les années à venir.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Case postale

Vico group

street: Poststrasse 3


title: Extension du collège de l'esplanade.

description: Travaux de menuiserie intérieure, agencement et portes.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualités techniques et organisationnelles de l'entreprise:
Entreprise formatrice:
Références du soumissionnaire:

Widmann Fröhlich architectes eaug

street: PA M Architecture Sàrl, 7 rue du Beulet


name: Direction générale de l'environnement, direction de l'environnement industriel, urbain et rural

title: Assainissement du bruit ferroviaire Mesures d'insonorisation sur les bâtiments (assainissement et remplacement de fenêtres) Commune : Lausanne (Est).

description: Prestations dans le domaine de la planification, de la direction locale des travaux, du suivi de chantier, de l'acoustique et de la thermique du bâtiment pour la réalisation de mesures d'insonorisation sur les bâtiments (assainissement et remplacement de fenêtres). Selon l'estimation établie par les CFF, cela représente approximativement 2115 assainissements ou remplacements de fenêtres sur un ensemble de 135 biens immobiliers.

street: Chemin des Boveresses 155

SD Ingénierie Lausanne SA

street: Place Chauderon 3, CP 7406


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen und Print

title: Übersetzungsdienstleistungen, nicht SBB-spezifisch

description: Der Dienstleister übersetzt Texte im Bereich nicht SBB-spezifisch.

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35
Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35


title: Scharans Belagsarbeiten

description: Ungebundene Gemische ca. 1'260 m3; Planie ca. 6'320 m2; Berandungen ca. 1'200 m; Schachtdeckel ca. 45 St; Abdichtung PBD ca. 150 m2; AC T 22 N ca. 925 t; AC T 16 N ca. 100 t; AC 8 N ca. 375 t


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des bâtiments

title: Transformation intérieure et extérieure, Rte des Daillettes 6 & 6A à 1700 Fribourg

description: Les installations de production de chaleur sont maintenues en l'état, par contre les installations de distribution et de diffusion de chaleur sont soit remplacées soit assainies. Les locaux dont l'affectation le nécessite sont ventilés et le sous-sol (dépôts du musée) est entièrement climatisé.

street: Grand-Rue 32


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: N5 Contournement de Bienne, ingénieur de projet du tunnel de Port (Mandat Z2)

description: Das Mandat beinhaltet die Ingenieurdienstleistungen für den Neubau des Porttunnels: - Strassentunnel bergmännisch, 2-spurig - Portalzone Ost in Port mit Schnittstelle zur geplanten Brücke unterhalb Portwehr - Anschluss West an bestehende Kantonsstrasse in Ipsach/Nidau Es werden die Ingenieurleistungen der folgenden Phasen ausgeschrieben: - Bezeichnung der Phasen gem. ASTRA-Richtlinie "Bau der Nationalstrassen" (2001): ** Ausführungsprojekt ** Detailprojekt ** Bauausführung - Bezeichnung der Phasen gem. SIA 103 (2003) ** 32 Bauprojekt ** 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt ** 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag ** 51 Ausführungsprojekt ** 52 Ausführung ** 53 Inbetriebnahme, Abschluss Ausgeschrieben wird ein voraussichtlicher Gesamtaufwand von 47'000 Stunden. Die Leistungen werden durch den Auftraggeber phasenweise abgerufen.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:


title: Construction d'un nouveau bâtiment administratif sur l'aire du Liebefeld, étape A


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES SECURITE- AMENAGEMENTS EXTERIEURS

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES SECURITE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS Pose de clôtures de sécurité, clôture de chantier, aménagement de terrain de sport, engazonnement.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Martin Lustenberger,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 58, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: 236 Schwachstrominstallationen / Ersatz Abstimmungsanlage / Dolmetscheranlage / Lautsprecheranlage

description: simap.ch

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Es findet keine Besichtigung statt

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Referenzen werden aufgrund der eingegebenen Nachweise unter Punkt 3.8 bewertet.:
Serviceorganisation und Pikettbereitschaft wird aufgrund eines Unternehmerkonzepts als Beilage des Angebots beurteilt.:
Das Angebot für Service / Unterhalt für 5 Jahre fliesst in die:
Kriterien::
Preis 50 %:
Referenzen gem. Eignungskriterien 30 %:
Service / Unterhalt 20 %:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Referenzen werden aufgrund der eingegebenen Nachweise unter Punkt 3.8 bewertet.:
Serviceorganisation und Pikettbereitschaft wird aufgrund eines Unternehmerkonzepts als Beilage des Angebots beurteilt.:
Das Angebot für Service / Unterhalt für 5 Jahre fliesst in die:
Kriterien::
Preis 50 %:
Referenzen gem. Eignungskriterien 30 %:
Service / Unterhalt 20 %:


title: Kantonsstrasse KV7 Wiesenbergstrasse, Rutschung km 3.700 -Stützmauer bergseitig -Instandstellung talseitiger Strassenrand -Erneuerung Strasse -Neuer Bachdurchlass

description: Bauteilübersicht Baumeister: (Die temporären Baugrubensicherungen berg- und talseits sind bereits erstellt.) •Erstellen bergseitige Stützmauer, gesichert mit vorgespannten Litzenankern. •Erstellen talseitiger Fussriegel gesichert mit ungespannten Anker und Pfählen. •Erstellen neuer Bachdurchlass inkl. Ein- und Auslaufbauwerk und Gerinneausbau. •Geländemodellierungen. Bauteilübersicht Belagsarbeiten: •Fundationsschicht. •Bituminöse Beläge Tragschicht. •Bituminöse Beläge Deckschicht (ca. 1 Jahr später). Vorausmass: Anker- und Pfahlarbeiten 250 m Betonarbeiten 350 m3 Bachdurchlass NW 1‘000 mm 5 m Belagsarbeiten 450 m2

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, section construction des routes nationales

title: N5 Contournement de Bienne, Ingénieur de projet Bienne Centre (mandat W4)

description: Le mandat contient les prestations d'ingénieur pour le lot Bienne Centre de la N5, contournement de Bienne. L'appel d'offres porte sur les prestations d'ingénieur des phases suivantes :- Désignation des phases selon la directive OFROU « Construction des routes nationales » (2001)Projet définitifProjet de détailExécution- Désignation des phases selon la norme SIA 103 (2003)32 Projet de l'ouvrage33 Procédure de demande d'autorisation41 Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication 51 Projet d'exécution52 Exécution de l'ouvrage53 Mise en service, achèvementL'appel d'offres porte sur un total prévu de 112'000 heures. Les prestations seront demandées par le mandant étape par étape.

street: Reiterstrasse 11


title: Ausbau von Polizeieinsatzfahrzeugen

description: Ausbau von Standard Fahrzeugen zu Polizeieinsatzfahrzeugen gem. detailliertem Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: CHF 200.00 Die Ausschreibungsunterlagen werden gegen vorgängige Bezahlung von Fr. 200.- auf das Postcheckkonto, Stadtkasse Zürich, 8022 Zürich, Konto Nr.: 80-2000-1, Zahlungszweck "2520, Submission Ausbau von Polizeieinsatzfahrzeugen" abgegeben. Mit Einreichung einer gültigen Offerte wird der Betrag zurückerstattet.


name: Implenia Schweiz AG,Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Suisse

name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: N01/36-48, Beläge Instandsetzung N01, Instandsetzung Belagseinbrüche, Grossflächiger Deckschichtersatz und Verguss von Belagsrissen

description: Örtliche Sanierung von Stabieinbrüchen, Grossflächiger örtlicher Ersatz von Deckschichten, Vergiessen von Belagsrissen auf der Autobahn N01 zwischen Dietikon und Winterthur-Ohringen. Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Unterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 40
ZK2: LÄNGE DER BAUZEIT: 20
- Möglichkeiten Terminoptimierungen, Ausweisen von Reserven: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 20
- Gewährleistung vorgegebener Termine: 10
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms: 5
- Bauabläufe, Personal- und Maschineneinsatz: 5
ZK4: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (TECHNISCHER BERICHT): 15
- Installationskonzept pro Nacht: 10
- Baustellenorganisation: 5
ZK5: QM KONZEPT: 5
- Risikoanalyse mit Bewertung und Massnahmen: 5
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 40
ZK2: LÄNGE DER BAUZEIT: 20
- Möglichkeiten Terminoptimierungen, Ausweisen von Reserven: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 20
- Gewährleistung vorgegebener Termine: 10
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms: 5
- Bauabläufe, Personal- und Maschineneinsatz: 5
ZK4: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (TECHNISCHER BERICHT): 15
- Installationskonzept pro Nacht: 10
- Baustellenorganisation: 5
ZK5: QM KONZEPT: 5
- Risikoanalyse mit Bewertung und Massnahmen: 5
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Manuelle ZfP (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen)

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Erweiterung Schulanlage und Mehrzweckturnhalle Zentrum, Wetzikon

description: Abbruch einer bestehenden Turnhalle und diverser anderer Bauteile Rodungen Baugrubenaushub für neue Dreifachturnhalle mit Wasserhaltemassnahmen und Baugrubensicherung


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Erweiterung und Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft Baumeisterarbeiten: Erstellen von Provisorien, Grabarbeiten, Betonrückbauten, Erstellen der Betonarbeiten bei Neubauten, Maurerarbeiten, Abdichtungsarbeiten

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis 100 %:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis 100 %:


name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière,à l'attention de Ne pas ouvrir - documents d'appel d'offre, N06 Bern PUN Baumeister, Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: N06.32-005 Bern PUN Wankdorf - Muri, Anpassung Fahrbahn und Ersatz Deckbelag, Sanierung diverser Kunstbauten, Erstellung Signalträger und Videomasten. Erneuerung von Lärmschutzwänden, Koordination der Realisierung mit den BSA.

description: Ausgangslage: Der Verkehr auf den Nationalstrassen und die damit verbundenen Verkehrsüberlastungen nehmen stetig zu. Die stark befahrene N06 im Abschnitt Bern-Wankdorf - Muri ist bereits heute häufig überlastet, was sich durch Staus auf der Nationalstrasse sowie Rückstaus auf den Zubringer Muri bzw. auf den Anschlüssen zeigt. In Fahrtrichtung Bern ist dabei bereits heute in den Morgenspitzenstunden, in der Gegenrichtung in den Abendspitzenstunden mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Umnutzung des Pannenstreifens (PUN) zum Fahrstreifen hat zum Ziel, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Elimination von Konflikten infolge von Rückstaus, Verflechtungsvorgängen u.a.m. sowie die Verflüssigung des Verkehrs in verkehrsintensiven Zeiten der Nationalstrasse. Projektumfang: Die Abgrenzung ist geografisch durch die Anschlüsse Wankdorf (km 1+650) und Muri (km 7+800) gegeben. Auf dem Abschnitt Bern-Ostring bis Muri wird die PUN in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. Im Abschnitt Wankdorf bis Bern-Ostring kann eine PUN aus Platzgründen nur in Fahrtrichtung Wimmis erstellt werden. Es sind drei verschiedene Installationsplätze (IP) geplant. Der IP Schermenweg, der IP's Ostring und der IP Muri die neu für das Projekt PUN erstellt werden. Massnahmen Trassee: Die bestehende Fahrbahnbreiten (Überholstreifen 3.60 m / Fahrstreifen 3.60 m / Pannenstreifen 2.50 m) werden neu aufgeteilt. Neu wird der ÜS auf 3.20 m reduziert. Der FS bleibt mit einer Breite von 3.60 m bestehen. Der PS wird neu mit 3.35 m Breite markiert. Im Rahmen des Projektes PUN wird vom Projektanfang bis Projektende, das heisst vom Objekt T03 Unterführung Schermenweg bis zum Objekt T19 UEF Anschluss Muri , die Deckschicht ersetzt. Um die Quergefällsdifferenzen zwischen den Fahr- und den Pannenstreifen in den Kurvenaussenseiten zu eliminieren, wird das Quergefälle der Pannenstreifen an dasjenige der Fahrstreifen angepasst. Im Projektperimeter vorhandene Engstellen werden örtlich verbreitert. 53 neuen Querschnittskabinen (QSK) werden mit 4 PE-HD DN 120 erschlossen. Die neuen Masten von Signalbrücken, Winkelmasten und Videomasten sowie die QSK werden durch neue Fahrzeugrückhaltesysteme geschützt. Massnahmen Kunstbauten: Kunstbauten mit Massnahmen: 9 UEF, 5 UNF, 2 Brücken und Sonnenhoftunnel: An den Objekten T06, T07, T09A und der Brücke T10 wird eine Gesamtinstandsetzung durchgeführt. Lokale Instandsetzungen erfolgen an den Objekten T03, T04, T05, T09, T11 und T14 bis T18. Im Rahmen der Eliminierung von Quergefälledifferenzen wird an den Objekten T14-T18 eine Aufbeton-Schiftungen in den Kurvenaussenseiten durchgeführt. Im Sonnenhoftunnel T11A wird eine umfassende Instandsetzung der Mittel- und Aussenwände ausgeführt. Bis in eine Höhe von 2.50m wird er geschädigte Beton abgetragen und ein Vorbeton erstellt. Neue Anprall-Leitmauern sind an den Mittelstützen (Fisch) bei den Objekten T04, T06, T07, T19 vorgesehen. Neue Anprall-Leitmauern werden an den Randstützen bei den Objekten T09A und T09 erstellt. Die vorgezogenen Massnahmen an der UEF T13 werden in einem separaten Los vorgängig submittiert. Instandsetzungsmassnahmen an 16 Stütz- und Leitmauern: Im Ostring: Gesamtinstandsetzung der 4 Stützmauern und 1 zu 1 Ersatz der 5 LSW, an den übrigen Stützmauern erfolgen nur lokale Instandsetzungen. Massnahmen an 8 Lärmschutzwänden (davon 6 Objekte mit Ersatz) Bei den niedrigen Leitmauern (h=0.80m) und New Jersey-Leitmauern erfolgt eine Anpassung der Höhe in Kurvenaussenseiten. Erstellung von 2 neuen Stützmauern bei NHB1 und NHB2, Neubau LSW bei NHB 5, Erstellung einer temporären Nothaltebucht (Bereich Schosshaldenfriedhof) mit einer Vernagelungswand. Wiederherstellung Böschung mittels Erdbewehrung. Neubau von 15 Signalportalen, 12 Winkelmasten, und 18 Videowinkelmasten dabei kommen 5 Standardtypen zu Anwendung. Typ 1: Signalportal 30m (mit Wegweiser), Typ 2: Signalportal 30m (ohne Wegweiser), Typ 3: Winkelmast 15m, Typ 4: Signalportale >35m sowie Typ 5: Videowinkelmaste Verkehrsführung: Die baulichen Anpassungen für den Betrieb der temporären Pannenstreifenumnutzung zwischen Wankdorf und Muri erfolgen unter Verkehr. Es sind 4 Hauptbauphasen und später 2 Deckbelagsphasen vorgesehen. Die Arbeiten an den Kunstbauten erfolgen parallel zu den Arbeiten Trasse. Im Bereich Brücke T10 und Überdeckung Sonnenhof gibt es Inselbaustellen. Während sämtlichen Bauphasen müssen pro Fahrtrichtung 2 Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung gestellt werden. Die Spurbreiten sind mit 3.5 m für die Normalspur und 3.0 m für die Überholspur vorgesehen. Im Baustellenbereich wird durchgehend Tempo 60 km/h signalisiert. Spursubtraktionen mit reduzierter Leistungsfähigkeit sind nur für Nachtarbeiten geplant. Die Trennung zwischen Verkehrsfläche und Baustelle ist grundsätzlich mittels Leitbaken, welche die Verkehrsstreifen von der Baustellenlogistikspur trennt, vorgesehen. Im Bereich Ostring, ab Objekt T09A bis nach dem Objekt T11A (Sonnenhoftunnel) erfolgt die Trennung mit einem mobilen Rückhaltesystem (Vario-Guard). Für die Trennung der Fahrtrichtungen Ri Thun und Ri Wankdorf soll ein mobiles Rückhaltesystem (Vario-Guard) eingesetzt werden. Die Arbeiten sind zwingend im 2-Schichtbetrieb auszuführen. Leistungen und Menge: - Arbeits-(Fassaden)-gerüste 16'900 m2 - Betonabtrag 575'000 dm3 - Abbruch Leitmauer 55 m3 - Reprofilierung Schadstellen 81'500 m2 - Spachtelung + Kratzspachtelung 10'600 m2 - OS + Beschichtung 14'900 m2 - Polymerbitumen-Fahrbahnübergänge 300 m - Mechanische Fahrbahnübergänge 30 m - Bewehrung 440 to - Staifix Zugstangen M33 und M16 950 m - Anschlussgarnituren für Fundamentsockel bestehend aus: Ankerplatte, Versetzlehre, Grund-platte (rostfrei), ETASA für Kabelrohrblock 60 St - Schalung 12'800 m2 - Beton 6'600 m3 - Aushub 24'100 m3 - Abdichtung PBD-Bahn 6'830 m2 - Asphaltbeton- und Gussasphaltbelag 60'000 to - Konsolgerüst 860m - Fundationsschicht (Kies) 5'500 m3 - FZRS 4'700 m - Zäune 950 m - Anpassungen Schächte Entwässerung 490 Stk. - Neue Fundamente für Überkopfsignalisation und Videoüberwachung 60 Stk - Neue QSK 53 Stk - Anpassung Schächte BSA 90 Stk - Rohrblock BSA 4'200 m - De- und Montage Einzelfelder LSW Wittigkofen a = 7.20m 14 Felder - Abbruch best. Signalportale 2 St - Spritzbeton d = 0.20m 4260m2 - Nägel SwissGewi 20 9100m - Stahlbau (Portale + LSW) 325to - Oberflächenschutz Duplex 3'300m2 - LSW kombiniert mit Beton-Element-Mauer 255m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 50%:
Z2: Bauprogramm 35%:
Z 2.1 Länge der Bauzeit 15%:
Z 2.2 Plausibilität des Bauprogramms 10%:
Z 2.3 Umsetzen der Anforderungen und Vorgaben an das Bauprogramm 10%:
Z3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen, Baustellenorganisation 10%:
Z4: QM-Konzept 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Beurteilung der Länge der Bauzeit der Angebote:
- Die kürzeste angebotene Bauzeit (Summe Bauzeit 1+2+3) erhält im Kriterium „Länge der Bauzeit“ die Maximalnote 5. Angebote, deren Bauzeit 215 Tage (entspricht dem Bauprogramm der Bauherrschaft) betragen, erhalten die Note 1. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Angebote, deren Bautzeit über 215 Tage liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- die Note wird auf die Hunderstelstelle gerundet:
- Es werden die Arbeitstage (Mo - Sa) in der Länge der angebotenen Bauzeit bewertet.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 50%:
Z2: Bauprogramm 35%:
Z 2.1 Länge der Bauzeit 15%:
Z 2.2 Plausibilität des Bauprogramms 10%:
Z 2.3 Umsetzen der Anforderungen und Vorgaben an das Bauprogramm 10%:
Z3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen, Baustellenorganisation 10%:
Z4: QM-Konzept 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Beurteilung der Länge der Bauzeit der Angebote:
- Die kürzeste angebotene Bauzeit (Summe Bauzeit 1+2+3) erhält im Kriterium „Länge der Bauzeit“ die Maximalnote 5. Angebote, deren Bauzeit 215 Tage (entspricht dem Bauprogramm der Bauherrschaft) betragen, erhalten die Note 1. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Angebote, deren Bautzeit über 215 Tage liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- die Note wird auf die Hunderstelstelle gerundet:
- Es werden die Arbeitstage (Mo - Sa) in der Länge der angebotenen Bauzeit bewertet.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Gesamtsanierung Schulhaus Bläsiring, BKP 240 Heizungsanlagen

description: Demontage von bestehendem Rohrleitungssystem bis zum Haupt-Verteiler. Demontage von bestehenden Heizkörpern. Neue Verrohrung und Verbindung vom Haupt-Verteiler bis an die Heizkörper (2-Rohr-System). Montieren von neuen Säulenradiatoren in den Schulräumen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Abarisk SA,Chemin du Marais 6, 1032 Romanel sur Lausanne, Suisse

name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 6 - Lot 254.40 Installations sprinkler

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 254.40 Installations sprinkler.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Kläranlage Bibertal-Hegau, Technisches Büro, Postfach 96, Wilen 441, 8262 Ramsen

title: Los 21 Pumpstationen und Rohrleitungen

description: Lieferung und Montage von - 6 Rücklaufschlammpumpen je ca. 160 l/s - 3 Rohabwasserpumpen je ca. 380 l/s - ca. 300m Rohrleitungen in V4A und Armaturen NW 300 - 600

eligibilityCriteria: Einhaltung der Submissionsverordnung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10
Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau, BKP 250 Sanitäranlagen

description: Sanierungsabreiten und Neuinstallation von Sanitäranlagen im Zuge der Gebäudesanierung. Rohrleitungsbau, Sanierung von bestehenden Leitungen, Erneuerung Sicherheitskomponenten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30
Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30


name: Atelier d'architecture Jacques Ayer, à l'attention de Jacques Ayer,Route de Chantemerle 64, 1763 Granges.Paccot, Suisse, Téléphone: +4126 466 44 62, Fax: +4126 466 51 00, E-mail:

description: Etanchéité et isolation de toits plats

description: Exécution d'un nouveau couronnement du bâtiment avec des fermes triangulées

title: Réfection de l'enveloppe du centre sportif "Le Platy", Villars-sur-Glâne

description: Démolition des avant-toits existants, création d'un nouveau couronnement, réfection de la toiture et de l'enveloppe

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans les documents d'appel d'offre


title: BKP 242 / 243 Wärmeerzeugung / -verteilung

description: Ersatz der bestehenden Holzschnitzelheizung durch eine bivalente Heizanlage (Holzschnitzel / Erdgas)


title: Hochwasserschutz Bödeli Gerinneausbau Lütschine: ARA-Pumpwerk bis Aenderbergbrücke

description: Gegenstand des Auftrages: Die ausgeschriebenen Arbeiten sind Bestandteil des Gesamtkonzepts Hochwasserschutz Bödeli. Sie stellen die Hochwasser-Sicherheit an der Lütschine auf dem Abschnitt ARA-Pumpwerk Wilderswil bis Aenderbergbrücke sicher. Neubau Hochwasserschutzdämme Ufersicherung mit Blocksatz und Buhnen Neubau Schutzmauer in Ortbeton Neubau Blockmauer Rückbau bestehende Dämme und Ufersicherung, Gestaltung Uferbereich Rückbau Bönig- / Lütschinenstrasse Umfang des Auftrages: - Aushub / Abtrag 26'000 m3 - Dammschüttungen 14'000 m³ - Blockverbauung aus Natursteinen 12'000 t - Fundationsschichten 2'500 m3 - Rückbau Bituminöse Trag- und Deckschichten 6'500 m2 - Beton 1'900 m3 - Mikropfähle 6‘000 m1

eligibilityCriteria: 10.05.2013 CHF 100.00 Mit der Anmeldung zum Bezug der Submissionsunterlagen ist der Nachweis zu erbringen, dass der Betrag von CHF 100.00 auf das Konto der Bank EKI, 3800 Interlaken, IBAN-Nr. CH77 0839 3020 1000 0400 2 der Schwellenkorporation Bödeli Süd einbezahlt wurde.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 20
Organisation der Baustelle: 10
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
Preisangebot: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 20
Organisation der Baustelle: 10
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.: