currency: CHF

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Neubau Biozentrum der Universität Basel, BKP 364 Förderanlagen

documentType: tenderNotice

description: BKP 364 Förderanlagen: Ein Grossteil der internen Materialtransporte soll mittels eines unbemannten Materialfördersystems (MFS) durchgeführt werden. Hierfür wird in einem zentralen Schacht ein Umlaufförderer (UF) über alle Ebenen des Gebäudes (Ebene -3 bis Ebene 14) installiert. In Sonderbereichen werden Förderbänder, zusätzliche Aufzüge und Heber für die Anbindung verschiedener Funktionen installiert.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Hochbauamt Graubünden,à l'attention de Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: E_BKM / BKP 172 Baugrubenabschlüsse

description: Bauwände entlang der Parzelle, mit Bautüren und Bautore. Zufahrten und Plätze für die ganze Bauzeit. Rühlwände (ca. 2'000 m2) mit gespannten Ankern (ca. 1'400 m) und ungespannten Ankern (ca. 2'100 m). Baugrubenaushub (ca. 20'000 m3). Filterbrunnen (ca. 30 m).

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Kantonsstrasse 4, Baar, Sihlbruggstrasse Walterswil - Kreisel Lättich; Bau- und Auflageprojekt

description: Erarbeitung des Projektes "Kantonsstrasse 4, Baar, Sihlbruggstrasse Walterswil - Kreisel Lättich. Sanierung der bestehenden Strasse und Ausbau des Rad-/Gehweges bergseitig mit anschliessender Unterführung in Walterswil, Sanierung Kunstbauten, SIA Phasen 32 und 33. Länge 2.2 km.

mainProcurementCategory: services


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Frau Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Livraison d'une tondeuse frontale à cinq plateaux de coupe et à cabine entièrement vitrée.

description: Lieferung eines 5-Spindel-Grossflächenmäher.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis (60%):
- Technische Kriterien (40%):
Bodendruck, Bedienerfreundlichkeit, Übersicht, Fahrverhalten am Hang/in der Steigung und Kabinenkomfort:
Die Unterkriterien werden zu gleichen Teilen bewertet.:
Die Anbieter werden zu einer gemeinsamen Vorführung der offerierten Maschinen eingeladen, an welcher die betreffenden technischen Kriterien gemäss dem untenstehenden Punktesystem bewertet werden.:
Jedes Kriterium/Unterkriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,2 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Das Fahrzeug mit dem kleinsten Bodendruck erhält 5 Punkte. Der höchste Bodendruck erhält 1 Punkt.:
- Angebotspreis (60%):
- Technische Kriterien (40%):
Bodendruck, Bedienerfreundlichkeit, Übersicht, Fahrverhalten am Hang/in der Steigung und Kabinenkomfort:
Die Unterkriterien werden zu gleichen Teilen bewertet.:
Die Anbieter werden zu einer gemeinsamen Vorführung der offerierten Maschinen eingeladen, an welcher die betreffenden technischen Kriterien gemäss dem untenstehenden Punktesystem bewertet werden.:
Jedes Kriterium/Unterkriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,2 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Das Fahrzeug mit dem kleinsten Bodendruck erhält 5 Punkte. Der höchste Bodendruck erhält 1 Punkt.:

mainProcurementCategory: goods


name: Stadtbauamt, Abteilung Hochbau,à l'attention de Lukas Reichmuth, Baselstrasse 7, 4502 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 626 92 92, Fax: 032 626 92 93, E-mail:

title: Elektroinstallationen

description: Elektroinstallationen

eligibilityCriteria: 28.02.2013 Kosten: Keine


name: Services Industriels de Genève - Services Partagés - Etudes et développement DSI,Chemin du Château-bloch 2 - Case postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse

title: Intégration de SAP CRM Ventes

description: Conception, développement et mise en œuvre de CRM Ventes « SAP CRM For Utilities » Version 7.0 EhP2 : Assistance à la maîtrise d’ouvrage, conseil à la mise en œuvre, analyse fonctionnelle, conception et développement de la solution, tests et mise en exploitation, assistance au démarrage. Mandat de prestations en régie. Méthodologie Agile.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Einwohnergemeinde Wohlen Departement Gemeindebetriebe

title: Neuanschaffung Kehrmaschine ca. 2 m3 der Einwohnergemeinde Wohlen bei Bern

description: Lieferung einer Kehrmaschine für Gehweg- und Strassenreinigung ca. 2 m3 Inhalt

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge odr bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leitungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: -Angebotspreis 30 %:
-Ergebnis der Teststrecke 25 %:
-Wirtschaftlichkeit / Kundendienst / Unterhaltskosten 15 %:
-Ausrüstung / Ausstattung (Leistungsverzeichnis) 20 %:
-Liefertermin 10%:
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung der weiteren Kriterien:
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
-Angebotspreis 30 %:
-Ergebnis der Teststrecke 25 %:
-Wirtschaftlichkeit / Kundendienst / Unterhaltskosten 15 %:
-Ausrüstung / Ausstattung (Leistungsverzeichnis) 20 %:
-Liefertermin 10%:
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung der weiteren Kriterien:
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:


name: L'Atelier du paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl

title: EMS Le Marronnier à Lutry : Travaux d'aménagement des espaces extérieurs - Travaux de jardinage et maçonneries

description: Aménagement des jardins et espaces extérieurs de l'EMS : Travaux de jardinage, revêtements de sol, réseau superficiel d'eaux claires, maçonneries de soutènement, serrureries et petits équipements.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Chemin des Mouettes 2


title: Erneuerung Kanalisation / Werkleitungen Wilerstrasse / Ischlag

description: Gestützt auf das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (ÖBG) vom 11.Juni 2002 und die zugehörige Verordnung (ÖBV) eröffnet die Gemeinde Grossaffoltern unter Vorbehalt der Kreditbewilligung die Konkurrenz für folgenden Auftrag: Baumeisterarbeiten: Fundationsschichten für Verkehrsanlagen, Randabschlüsse und Pflästerungen, Belagsarbeiten, Kanalisation und Entwässerung, Arbeiten für Werkleitungen Umfang: Grabenaushub: 2100m3 Grabenspriessung: 800m2 Rohrleitung PP DN 160: 100m Rohrleitung PP DN 250: 120m Rohrleitung PP DN 300: 25m Tiefbauarbeiten EW-Rohrblock: 500m Tiefbauarbeiten Swisscom-Rohrblock: 370m Tiefbauarbeiten Wasserleitung: 550m Belag: 740t


name: Office fédéral de la culture (OFC) séction cinéma

title: (1332) 306 Organisation de la remise de prix du cinéma suisse.

description: Mandaté par la Confédération, le prestataire organise et met en œuvre la remise des prix du cinéma Suisse en collaboration avec les autorités et organes (voir organigramme annexe 1). Le mandat englobe un "Event Management" complet incluant un potentiel d'innovation élevé, unique et durable.

street: Hallwylstrasse 15

name: Projet (1332) 306 organisation de la remise de prix du cinéma suisse

Maurer Partner Communications AG

street: Marktgasse 29


name: Stadt Frauenfeld, Werkhof, Gaswerkstrasse 16, CH-8503 Frauenfeld, Suisse, Fax: 052 724 53 87

title: Submission Grünabfälle

description: Sammeln und Transportieren der Grünabfälle aus der Stadt Frauenfeld inkl. Reinigen von Grünabfallcontainern


title: Pratteln - Neubau Kreisel Grüssen Kreisel Grüssenhölzliweg und Kraftwerkstrasse-Gallenweg

description: Hauptmengen: - Belags- Betonaufbruch ca. 5’000 m2 - Fundationsschicht ca. 2'800 m3 - Versetzen Randabschlüsse ca. 1'400 m - Strassenabläufe ca. 30 St - Fundationsschichten AC F ca. 1300 t - Asphaltbeton (Trag- / Binderschichten) ca. 900 t - Asphaltbeton (Deckschichten) ca. 260 t - Betonbeläge ca. 3'000 m2 - Kandelaberfundamente ca. 16 St - Stützmauern ca. 50 m - Steinkorbmauer ca. 130 m3

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 60
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonen: 10
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 60
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonen: 10


title: Zentrum Grindelwald, Umgebungsarbeiten

description: Neugestaltung Zentrum Grindelwald mit ca. 4'500m2 Belagsflächen und 1'500m2 Grünflächen. Versetzen verschiedener vorhandener und neuer Ausstattungen, Bepflanzung und Ansaat.

eligibilityCriteria: - Einhaltung der Kantonalen Submissionsverordnung / GAV / Arbeitsplatzbestimmungen - Einhaltung der Terminvorgaben - Es müssen mindestens zwei vergleichbare Referenzen eingereicht werden

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachliche Leistungsfähigkeit (Referenzobjekt): 30
Preis: 70
Fachliche Leistungsfähigkeit (Referenzobjekt): 30


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Téléphonie fixe (raccordements, taxes et différentes options), communication mobile (abonnements, taxes et différentes options)

description: comunication mobile (abonnements, taxes et différentes options)

description: téléphonie fixe (raccordements, taxes et différentes options)

title: (1340) 608 Téléphonie fixe et communication mobile

description: Lot 1 - Téléphonie fixe:Raccordements, taxes de communication et services liés aux systèmes de téléphonie de l'administration fédérale. Le mandat de base porte sur des raccordements fixes traditionnels et des raccordements fixes avec des SIP trunks, sur les taxes pour les communications internationales, sur des prestations périodiques dans les domaines de la gestion des abonnements, de l'établissement de rapports et du soutien des processus administratifs, ainsi que sur une assistance pour les travaux d'adaptation. Différents types de raccordements fixes sont nécessaires pour 20 000 numéros d'appel personnels: 10 raccordements primaires (PRI) 100 raccordements de base (BRA), 100 raccordements à deux canaux (ISDN), 100 raccordements analogiques (a/b) et 2 x 400 canaux vocaux en tant que SIP trunks redondants. Les communications nationales, y compris les appels à des numéros 058, doivent être gratuites pendant cinq ans. En ce qui concerne les communications internationales, 5 millions de minutes de conversation sont achetées pour une période de cinq ans respectivement pour les appels passés d'un téléphone fixe à un téléphone fixe et pour les appels passés d'un téléphone fixe à un téléphone mobile. La migration des raccordements fixes vers des SIP trunks requiert des travaux d'adaptation sur 270 petits sites, 100 sites moyens, 70 grands sites et 30 très grands sites. Lot 1 - Option 1:Raccordements fixes supplémentaires: 290 raccordements PRI en trois ans, 1000 raccordements BRA en trois ans, 800 raccordements à deux canaux en trois ans, 3400 raccordements a/b en trois ans. Extension des SIP trunks moyennant 2 x 2100 canaux supplémentaires. 16 000 numéros d'appel personnels supplémentaires (total: 36 000 numéros d'appel). Lot 1 - Option 2:Prix réduits pour une offre combinée, au cas où les lots 1 et 2 seraient, pour des raisons économiques, adjugés à un seul et même soumissionnaire. Lot 1 - Option 3:Prestations de conseil des chefs de projet (3000 heures en trois ans, soit 1000 heures par an), d'ingénieurs (6000 heures en trois ans, soit 2000 heures par an) et de consultants (2000 heures en deux ans, soit 1000 heures par an). Lot 1 - Option 4:Services relatifs à l'enregistrement de messages d'accueil sur les répondeurs automatiques et les systèmes de messagerie vocale, en quatre langues (allemand, français, italien, anglais) et en version courte et en version longue. Lot 2 - Communication mobile:Cartes SIM, abonnements et services liés aux moyens de communication mobile de l'administration fédérale. Le mandat de base porte sur différents profils d'utilisateur pour le Corporate Mobile Network (CMN) et la communication mobile de données, sur des abonnements pour des groupes spécifiques de clients et pour la communication de machine à machine, sur les taxes pour les communications internationales ainsi que pour la transmission de données, de SMS et de MMS, sur des prestations périodiques dans les domaines de la gestion des abonnements, de l'établissement de rapports et du soutien des processus administratifs, ainsi que sur une assistance pour les travaux d'adaptation. Il faut notamment 6000 cartes SIM pour différents profils d'utilisateur pour les communications vocales et la transmission de données, 1000 cartes SIM servant exclusivement à la communication mobile de données, 7000 unités pour une formule Data Flex et 6000 unités pour une formule Voice Flex. Les communications nationales, y compris les appels à des numéros 058, doivent être gratuites pendant cinq ans. En ce qui concerne les communications internationales, 3 millions, 1 million et 0,5 million de minutes de conversation sont achetées pour une période de cinq ans pour les appels à destination de l'étranger, les appels passés depuis l'étranger et les appels reçus à l'étranger respectivement. Pour l'utilisation de l'internet à l'étranger, un volume de données de 125 Go est acheté pour une période de cinq ans. Pour la migration, il faut remplacer 12 000 cartes SIM de smartphones et de tablettes ainsi que 6000 cartes SIM d'ordinateurs portables. Lot 2 - Option 1:12 000 cartes SIM supplémentaires pour différents profils d'utilisateur pour les communications vocales et la transmission de données, 5000 cartes SIM supplémentaires pour la communication mobile de données. Différents abonnements pour des solutions spéciales, 19 000 unités pour une formule Data Flex et 12 000 unités pour une formule Voice Flex. Lot 2 - Option 2:Prix réduits pour une offre combinée, au cas où les lots 1 et 2 seraient, pour des raisons économiques, adjugés à un seul et même soumissionnaire. Lot 2 - Option 3:Prestations de conseil des chefs de projet (1500 heures en trois ans, soit 500 heures par an), d'ingénieurs (3000 heures en trois ans, soit 1000 heures par an) et de consultants (1000 heures en deux ans, soit 500 heures par an). Lot 2 - Option 4:Couverture 3G/4G à l'intérieur de 10 nouveaux bâtiments et travaux d'adaptation dans 24 bâtiments existants au cas où un changement de fournisseur serait nécessaire. Lot 2 - Option 5:Fourniture de 500 appareils servant de hotspots personnels pour la communication mobile. Lot 2 - Option 6:Fourniture de 200 cartes SIM à prépaiement pour des groupes de clients ayant des besoins spécifiques. Lot 2 - Option 7:Fourniture et livraison, sur une période de cinq ans, de 40 000 smartphones et tablettes (accessoires compris) pour deux plateformes différentes, à savoir Apple iOS et Android. Le soumissionnaire doit proposer un smartphone et une tablette pour chacune de ces plateformes.

street: Fellerstrasse 21

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, Post


description: Korrosionsschutz an 10 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 544 - Mast Nr. 553, ca. 7'030 m2 m2

description: Korrosionsschutz an 12 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 501 - Mast Nr. 512, ca. 8'620 m2 m2

description: Korrosionsschutz an 12 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 513 - Mast Nr. 520, ca. 6'355 m2 m2 Mast Nr. 19 - Mast Nr. 22, ca. 1'685 m2

description: Korrosionsschutz an 12 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 521 - Mast Nr. 526, ca. 4'330 m2 m2 Mast Nr. 23 - Mast Nr. 28, ca. 3'280 m2

description: Korrosionsschutz an 10 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 527 - Mast Nr. 534, ca. 4'790 m2 m2 Mast Nr. 29 - Mast Nr. 30, ca. 940 m2

description: Korrosionsschutz an 9 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 535 - Mast Nr. 543, ca. 6'920 m2 m2

title: Netzanschluss PSW Linth Limmern, Korrosionsschutz

description: Auftragen des Korrosionsschutzes auf 65 neuen Fachwerkmasten, Los 1- 6, ca 43'950 m2

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit/Preis: 50
Referenzen/Technische Lösung: 40
Lieferantenbeurteilung: 10
Wirtschaftlichkeit/Preis: 50
Referenzen/Technische Lösung: 40
Lieferantenbeurteilung: 10


name: Administration municipale Zumikon,à l'attention de Ernst Enzler, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon, Suisse, Téléphone: 044 918 78 30, Fax: 044 918 78 00, E-mail:

title: Hallenbad Baumeisterarbeiten

description: Sanierungs- und Umbauarbeiten


name: Zweckverband Kläranlage Birmensdorf c/o Gemeindeverwaltung

title: Nachklärbeckenausrüstung

description: Lieferung und betriebsfertige Montage von zwei hydrostatischen Saugräumern für Nachklärbecken. Lieferung und betriebsfertige Montage von vier Kettenräumern für Schwimmschlammentfernung in Klarwasserrinnen. Lieferung und Montage von jeweils zwei Zulauf- und Auslauftauchwänden.


title: Parking des Marais-Verts – lot 2 : béton armé et lots architecturaux

description: Construction d'un parking enterré sur plusieurs niveaux à Verbier, chaque niveaux étant décalés de 1,30 m de hauteur environ (demis-niveaux). Les principaux travaux à réaliser concernent les travaux de maçonnerie (béton armé), mise en place de piliers préfabriqués, mise en place d'un revêtement en résine et peintures. Quantités principales indicatives (ordres de grandeur): — volume de béton : 4 750 m3, — coffrage de dalles : 8 400 m2, — coffrage de murs : 7 000 m2, — quantité de ferraillage: 570 to, — quantité de résine pour revêtement des dalles du parking: 7 500 m2, — étanchéité de dalle: 2 200 m2.

Commune de Bagnes

street: Route de Clouchèvre 30


title: Travaux de chapes

description: Travaux de crépissage de façade

description: Travaux de plâtrerie

description: Travaux de peinture intérieure

description: Travaux de menuiseries intérieures

title: Les Grands-Chênes: construction d'un ensemble de logements pluri-générationnels, de services, d'une place publique et d'un parking à Céligny

description: La première étape du projet comprend la construction des 4 immeubles de logement (A-B-C-D) intégrant 2 commerces, d'un parking enterré et d'une esplanade publique minérale. Les bâtiments A, B, C, D, sont prévus pour l'accueil de familles avec 54 appartements de 3 à 6 pièces. La surface brute de plancher totalise 5'455 m2. Conformément aux prescriptions légales et réglementaires notamment (LGZD) la Loi sur le logement et la protection des locataires (LGL) du 4 décembre 1977 et son règlement d'exécution (RGL) du 24 août 1992 (LGZD), au moins 50% des logements seront réalisé en LUP/HM et le reste en PPE. Le parking intègre les infrastructures de la chaufferie à plaquette et de la déchèterie du quartier, et contient 79 places en sous-sol (2 niveaux) et 9 places couvertes en surfaces. Son revêtement de toiture est traité en minéral pour accueillir une place publique communale destinée à l'événementiel et peut servir occasionnellement de parking, avec 20 places additionnelles.

Bunq architectes SÀRL

street: Rue Saint-Jean 32

Walo Bertschinger AG

street: Postfach 1155


title: Bahnhof Löwenstrasse Durchmesserlinie, 8001 Zürich Shop-Ville Erweiterung (Aufgang Gessnerallee)


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Console CJB Lausanne 192 (1159TI) Travaux pierre naturelle

description: Travaux pierre naturelle, estimation : CHF 238'788.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Erweiterung Bündner Kunstmuseum Chur / BKP 221.3 Fenster aus Stahl

description: Fenster aus Edelstahl im Foyer und Anlieferung EG, Widerstandsklasse RC3. Fenster aus Stahl pulverbeschichtet Obergeschosse, Widerstandsklasse RC2.


title: Florins - Chasté Belagsarbeiten

description: Fundationsmaterial 680 m3; Planie 3'400 m2; Tragschicht AC T 22N 800 t; Strassenabläufe 12 Stk


name: Ratio Bois Sàrl,Rue de la Poteriaz 4, 1844 Villeneuve, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Parc Geisendorf - M151TI - mandat d'ingénieur civil


title: Bassersdorf, Objekt 052-009, Überführung SBB Süd

description: Abbruch/Abfräsen bituminöse Beläge in ÜF: 2'000 m2 Abfräsen best. Bitumenbeläge ausserhalb der ÜF: 200 m2 Reprofilier-/Füllbeton und -Mörtel: 100 m3 HDW-Arbeiten: 2'400 m2 Kugelstrahlen: 2'400 m2 Epoxidharz-Versiegelungen: 2'200 m2 PBD: 2'400 m2 Flüssigkunststoffabdichtungen: 500 m2 Belagsabschlussprofile: 22 m' Gussasphalt-Beläge: 660 t Bituminöse Beläge: 120 t Seitenborde mit Randsteinen: 400 m'

eligibilityCriteria: Unternehmungen mit Erfahrung in der Instandsetzung von Kunstbauten


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Schafisheim/Seon AO, K246 Seetalstrasse: Strassensanierung mit Neubau Medienrohr

description: Grabenaushub (Medienrohr) 1200 m3 Medienrohr (PE120) 2900 m Kontrollschächte (Medienrohr) 20 Stk. Belagsfräsen 21900 m2 Abbruch Randabschlüsse 2300m Oberbodenabtrag 2350 m3 Aushub 5600 m3 Einbau Fundationsschicht 4900 m3 Kaltmischfundation 1250 t Belagsbewehrung 2900 m2 Tragschicht AC T 22 H 1000 t Binderschicht AC B 22 S 3550 t Deckschichten SMA 11 1500 t

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Kompetenz: 30
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5
Abzug Angebotspreis bei Baubeschleunigung:
Preis: 50
Kompetenz: 30
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5
Abzug Angebotspreis bei Baubeschleunigung:


title: Ersatz Respiratoren Anästhesie

description: Beschaffung von Respiratoren für die Anästhesieabteilung des Spitals.


title: Flachdach- und Fassadensanierung

description: Werftareal Flughafen Zürich, Ersatz der kompletten Dachentwässerung im Eckgebäude T25 (Werkstattgebäude) im Zusammenhang mit der Flachdachsanierung des Gebäudes. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt 8620 m2. Die neue Dachentwässerung wird mittels eines Regenwassers – Vollfüllungssystem entwässert. Für die Entwässerung werden bauseits neue Kanalisations-Anschlüsse vorgesehen. Anpassen der bestehende Ver- und Entsorgungs-Infrastruktur im Zusammenhang mit der Fassadensanierung. Das Gebäude an welchem die Arbeiten ausgeführt werden, ist während der ganzen Bauzeit im Betrieb.

eligibilityCriteria: Die Baubegehung vom 10.12.2013 ist obligatorisch.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 30
Schlüsselpersonen: 20
Referenz der Firma: 20
Termine: 15
Qualität Angebot: 15
Preis: 30
Schlüsselpersonen: 20
Referenz der Firma: 20
Termine: 15
Qualität Angebot: 15


title: Fionnay - Réfection des protections anticorrosion des grilles et des blindages des fosses turbine.

description: Réfection des protections anticorrosion des grilles et des blindages des fosses turbine supérieures et inférieures de la centrale de Fionnay. Ces réfections comprennent le décapage des surfaces concernées, l'application de nouvelles peintures anticorrosion, ainsi que l'élimination des déchets et relatifs.

procurementMethodDetails: OPEN

Hydro Exploitation SA

street: Rue des Creusets 41


title: (13107) 609 Soutien de gestion de projets 2014 - 2017

description: L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) est l'un des fournisseurs internes de prestations informatiques de l'administration fédérale. Il soutient cette dernière pour tout ce qui touche au développement et à la mise en œuvre, grâce à l'informatique, de prestations rentables, sûres et conviviales. De nombreux projets sont définis et planifiés par les clients. Par le présent appel d'offres, l'OFIT recherche six prestataires de services externes qualifiés et compétents, à même de fournir à l'OFIT dans le domaine de la gestion de projets du soutien pour le déroulement de projets. L'exécution des prestations mises en adjudication aura lieu sous forme de mandats. En gros, les travaux à accomplir peuvent être décrits comme suit: - Prise en charge de projets ou de projets partiels avec tous les éléments de la gestion de projets tels que l'élaboration de rapports, la direction et l'évaluation des collaborateurs du projet, la définition de mesures en vue de la réalisation des objectifs, la surveillance et l'ajustement des mesures définies, la définition et/ou l'élaboration des demandes de projet ou des mandats de projets, etc. - Exécution de ramp-ups - Soutien des chefs de projet internes à l'OFIT - Supervision de projets ou de responsables de projets internes à l'OFIT - Participation au développement et poursuite du développement des compétences de gestion de projets à l'OFIT Les différents paquets de travail / projets au sein des domaines d'intervention mentionnés ci-dessus ne sont pas encore planifiés en détail. Les adjudicataires doivent être étroitement intégrés dans la planification et la mise en œuvre. Pour ces motifs, un contrat-cadre pour les prestations dans le domaine de l'informatique et/ou l'organisation fait l'objet d'un appel d'offres pour 2014 – 2017. Dans ce contrat-cadre sont réglés: - les éléments fondamentaux de la collaboration - le processus de la convention de prestations - la qualification des collaborateurs et collaboratrices employés - l'assurance qualité - les tarifs horaires pour les rôles définis sur lesquels se basent les calculs pour les offres des différents paquets de travail - les mesures pour mettre fin au contrat-cadre Sur la base de l'objet de prestation mis en adjudication, l'autorité adjudicatrice achètera ou commandera, selon ses besoins, des prestations auprès de l'entreprise. Les achats ou les commandes se feront par le biais d'une mise en concours des adjudicataires. Il n'y a pas d'obligation de commande de la part du service demandeur. Pour l'exécution des travaux nécessaires, l'intervention d'une équipe interdisciplinaire dans laquelle les rôles suivants sont représentés est prévue: - Responsable de projet Expert (60 000h) - Responsable de projet Senior (50 000h) - Responsable de projet Professional (50 000h) - Officer gestion de projet (50 000h)

Fasel IT Services GmbH

street: Berg 310

BSR & Partner AG

street: Bösch 83B

CSI Consulting AG

street: Schaffhauserstraße 315

Information Consulting Group AG

street: Schmiedenplatz 5

trueIT GmbH

street: Untere Zollgasse 136

Unisys (Schweiz) GmbH

street: Zürcherstrasse 59


title: Payerne, base aérienne, entretien + PGEE 2, étape 2014. Assainissement voie de roulage Nord + PGEE 2 (génie civil). Déconstruction d'une place. Construction d'un portail (génie-civil). CFC 462, 463 et 465

description: — assainissement de la voie de roulage Nord, étape 2014, — PGEE 2 : étape 2014, — déconstruction d'une place d'instruction feu, — construction d'un portail (génie civil) sortie Yankee. Offre n° 3 Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000 — travaux de construction génie civil. CFC : 463 travaux de superstructure Brève description : Assainissement de la voie de roulage Nord, étape 2014 soit : — démolition de dalle en b.a. à concasser, épais. cm 20 : m2 23'000, — fraisage de revêtements bitumineux, épais. cm 20 : m2 5'000, — natte de séparation et géogrille : m2 8'500, — stabilisation du coffre existant : m2 20'000, — couche de fondation (béton concassé + apport de grave I) : m3 15'000, — revêtement bitumineux (AC + ACT) : to 16'500. Offre n 4 Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000 — travaux de construction génie civil. CFC : 465 Conduites industrielles, canalisations Brève description : PGEE 2, étape 2014 soit : — décapage de terre végétale : m2 36'000, — fouilles en rigole prof. max m. 1,50 : m3 7'900, — fourniture et pose de collecteurs diam mm 200 à 400 : m' 4'500, Offre n° 5 Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000 — travaux de construction génie civil. CFC : 463 Travaux de superstructure Brève description : Déconstruction de la place d'instruction feu : — Fraisage de revêtement bitumineux, épais cm 10 : m2 1'850, — Démolition de dalles en b.a., épais cm 25-30 : m2 620, — Enlèvement du coffre, épais cm 40 : m2 1'000, — Fourniture et mise en place de terre végétale : m3 1'100, — Fourniture et mise en place de matériaux terreux : m3 850, — Ensemencement : m2 2'500. Offre n° 6 Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000 — Travaux de construction génie civil. CFC : 462 Petits ouvrages en béton Brève description : Portails Yankee: — Fouille pour tubes de protection de câbles : m' 400, — Fouilles pour portail : m3 1'000, — Fourniture et mise en place de grave : m3 500, — Fourniture et mise en place d'éléments de fondation en béton : m3 220, — Revêtements bitumineux : m2 250.

awardCriteriaDetails:
Critères d'adjudication pour l'ensemble du marché::
1) Prix::
2) Qualifications:
Qualification du personnel, 10%:
Répartition des tâches, personnes clés 10 %:
3) Organisation, programme des délais:
4) Références de l'entreprise:

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

Grisoni-Zaugg SA

street: Route de Saint-Aubin 102


title: Triple Quadrupole Mass Spectrometer

description: The Institute of Agricultural Sciences wishes to purchase a Triple Quadrupole Mass Spec-trometer (ESI-QQQ) to be used, in conjunction with a liquid chromatography system, for targeted quantification of low molecular weight molecules and for the determination of isotopic labeling patterns of the quantified metabolites. The samples will primarily be extracts of plants (i.e. conplex metabolite mixtures) and the metabolites to be analysed will include organic acids, amino acids, sugar phosphates, sugar nucleorides, and metabolic co-factors (ATP, NADP etc). The most likely technique applied will be ion-paired reversed phase chromatography or hydrophilic interaction liquid chromatography. Support in the initial establishment of the method and help in determining the extent and solutions to undesired matrix effects will be sought from the supplier. The emphasis will be placed on accurate metabolite quantification with a high degree of sensitivity. It is planned to perform labelling of plant samples (e.g. with 13CO2 or 13C-labelled sugars) such that metabolic fluxes can be determined. Software packages must facilitate proto-cols for rapid extraction of information on isotopomer abundances.

eligibilityCriteria: aucunes


name: HERREN FRERES & Cie,Rte de Lausanne 46, 1422 Grandson, Suisse

name: Fehlmann Architectes, Pl. du Casino 2, 1110 Morges, Suisse,Rue Neuve 1, 1304 Cossonay, Suisse

description: Installations sanitaire

description: Fouilles en pleine masse

description: Travaux de maçonnerie et BA

description: Charpente bois

description: Travaux de fenêtres et portes extérieures métalliques

description: Travaux d'étanchéité, de ferblanterie et de couverture

description: Travaux d'isolation thermique et de crépissage extérieur

description: Installations électrique

description: Appareils à courant fort

description: Installations chauffage - ventilation

title: Nouvelle salle polyvalente

documentType: cancellationDetails

description: Construction d'une salle de gymnastique double, de locaux annexes, et d'un appartement de gardiennage, réalisation d'un parking souterrain de 31 places et de 4 places extérieures.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier


title: Schulanlage und Gemeinschaftszentrum Loogarten

description: Instandsetzung der Gebäudehüllen


title: Belagsreparaturen Bezirk 4 Los 2

description: Belagsreparaturen, Fräsen 1'800 m2; AC T 16/22 N 20 t; AC 8 N 180 t


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Grand Alexandre,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 34 01, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

description: Lot N°1 (Marché 1+Marché 2) : Marché 1 : vêtements pour personnel de conduite (env. 1200 personnes dont 10% de femmes) Marché 2 : vêtements pour le personnel commercial (env. 30 personnes dont 50% de femmes)

description: Lot N°2 (Marché 3) : Marché 3 : vêtements pour contrôleurs titres de transport/surveillants réseau (env. 60 personnes)

description: Lot N°3 (Marché 4) : Marché 4 : vêtements pour personnel technique (env. 300 personnes)

title: Fourniture des vêtements professionnels du personnel des TPG

description: l'objectif du présent appel d'offre est de fournir aux personnel de l'exploitation, du technique et des agences TPG les vêtements nécessaires à leurs fonction.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Alhambra, Rôtisserie 10 (1164TI) Plâtrerie

description: Plâtrerie, estimation : CHF 970'000.-


title: Isolation et étanchéité des toiture

title: Aménagements extérieurs complet y compris équipements de sport

title: Agrandissement du site scolaire et parc sportif - Censuy - Renens

description: Construction d'une école de 15 classes, de locaux annexes d'une salle de gymnastique double avec les locaux attenants, des aménagements extérieurs

awardCriteriaDetails:
Coût:
Présentation de l'entreprise (les 4 sous-critères totalisent ):
Minimum 5 références récentes en rapport avec l'objet:
Service de piquet, dépannage, etc. (les 2 sous-critères totalisent ):
Protection de l'environnement:
Organisation prévue pour le chantier (les 4 sous-critères totalisent):

Regtec SA

street: Route de Berne 109

G. Dentan SA

street: Avenue de Longemalle 21

RealSport Réalisations Sportives SA

street: Ch. de Combernesse 9


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Stadtspital Triemli

description: BAV 40064 Neubau Bettenhaus / BAV 40112 Erneuerung Energie- und Medienversorgung sowie Transportkanalsystem auf dem Gesamtareal (EMG)


name: Office fédéral des routes OFROU Division infrastructure routière, à l'attention de Ne pas ouvrir - document d'appel d'offre, N06 Bern PUN BSA Los EH4 - Signalisation PUN,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: Livraison, montage et mise en service de l'installation de signalisation pour l’utilisation temporaire de la bande d'arrêt d'urgence comme voie de circulation. La livraison comprend: la signalisation statique, le système dynamique de la gestion du trafic, le système de détection du trafic, système de commande pour l'adressage de tous les composants, travaux de démantèlement d'installations (signalisation). Volume de composants principaux (liste pas concluante): Partie de l'installation et nombre d'unités (arrondies ou seulement indicatives): FTV (Feux de fermeture temporaire de voies): ca. 120 Pièces Signaux variables à LED: ca. 25 Pièces Signaux à prismes: ca. 45 Pièces WWW (Signalisation variable de direction): ca. 10 Pièces Commande de l'installation: 1 Pièce Commande locale: ca. 50 Pièces Capteurs de comptage du trafic (suspendu): ca. 45 Pièces Signaux statiques: ca. 50 Pièces CoT Coffre de terrain (approvisionnement pour tous les lots): ca. 90 Pièces

description: Simap 04.10.2013

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN 40%:
ZK2.1 Auftragsverständnis 20%:
ZK2.2 Eingesetzte Komponenten (inkl. Datenblätter) 15%:
ZK2.3 Gliederung und Darstellung: Qualität der Angebotsunterlagen 5%:
ZK3: ORGANISATION 15%:
ZK3.1 Bauprogramm, Bauablauf, Baustellenorganisation 5%:
ZK3.2 Referenzen des Projektleiters 4%:
ZK3.3 Referenzen des Projektleiters Stellvertreter 3%:
ZK3.4 Referenzen des Baustellenleiters 3%:
ZK4: QM-KONZEPT 5%:
ZK4.1 Einhaltung Qualität 2%:
ZK4.2 Einhaltung Termine 2%:
ZK4.3 Einhaltung Kosten 1%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN 40%:
ZK2.1 Auftragsverständnis 20%:
ZK2.2 Eingesetzte Komponenten (inkl. Datenblätter) 15%:
ZK2.3 Gliederung und Darstellung: Qualität der Angebotsunterlagen 5%:
ZK3: ORGANISATION 15%:
ZK3.1 Bauprogramm, Bauablauf, Baustellenorganisation 5%:
ZK3.2 Referenzen des Projektleiters 4%:
ZK3.3 Referenzen des Projektleiters Stellvertreter 3%:
ZK3.4 Referenzen des Baustellenleiters 3%:
ZK4: QM-KONZEPT 5%:
ZK4.1 Einhaltung Qualität 2%:
ZK4.2 Einhaltung Termine 2%:
ZK4.3 Einhaltung Kosten 1%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


title: AMZ Ausbildungszentrum Andelfingen, Neues Übungsdorf 2.+3. Etappe, 8450 Andelfingen, BKP 347 Automatisierung Rauchgasabsaugung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Mehrfamilienhaus Schaffhauserstrasse 499

description: Instandsetzung


name: Hochbauamt des Kantons St.Gallen,à l'attention de Urs Engler, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 89 74, Fax: +41 58 229 39 94, E-mail:

title: Kantonsspital St.Gallen Haus 02, Sanierung und Erweiterung

description: Industriell vorfabrizierte Elemente in Holz und Stahl, inklusive Fenster: Die zwei viergeschossigen provisorischen Anbauten werden an das Bettenhaus erweitert. Es entstehen insgesamt 32 Betten, inkl. Sanitärräumen. Total 800 m2 NF.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: Gesamtsanierung und Optimierung Raumprogramm Geschäftshaus

description: Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Geschäftshaus aus dem Jahre 1949 sind folgende Massnahmen geplant: - Erdbebenertüchtigung: durchgehende Stahlbetonscheiben im Bereich des Treppenhauses und der Brandmauer - Rückbau sämtlicher Trennwände und Einbauten (1.-5. Obergeschoss) - Reorganisation der Büronutzflächen (1.-5. Obergeschoss) - Komplettersatz der haustechnischen Installationen (1.-5. Obergeschoss) - Ergänzung der haustechnischen Installationen (2. UG - Erdgeschoss) - Neue Wärme und Kälteerzeugung 1. UG und Dachaufbauten - Energetische Massnahmen: Fensterersatz 5. OG, 1. UG, Dämmung Brüstungen und Dachflächen. - Ersatz Blechdach durch Flachdachkonstruktion - Fassadensanierung: Kunststein und keramische Platten

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht der GATT/WTO-Verordnung bzw. Boeb und Voeb


name: schmid architectes, à l'attention de Jean-Pierre Schmid, architecte SIA dipl. EPFL - ETS,Avenue Alexandre-Vinet 2, CP 511, 1815 Clarens, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 964 26 11, Fax: +41 (0)21 964 85 72, E-mail:

title: Construction d'une unité d'accueil temporaire (UAT) et d'une route d'accès

description: Soutènement d'une route d'accès

eligibilityCriteria: Seul les entreprises dont le siège social se trouve en Suisse sont autorisées à participer à cet appel d'offres, ceci pour autant qu'elles respectent les exigences de l'annexe P1 du guide romand des marchés publics (paiement des charges sociales, respect d'une Convention collective, paiement des impôts à la source, paiement de la TVA, assurance accident, etc.).


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 3, St. Gallen, Sanierung Langgasse, Abschnitt Sonnenhaldenstrasse bis Galgentobelbrücke, km 2.135 bis km 2.535

description: Strassen- und Tiefbauarbeiten / Werkleitungsbau - Asphaltbeläge abbrechen 4'250 m2 - Betonbeläge abbrechen 960 m2 - Asphaltbeläge fräsen 4'380 m2 - Aushub Werkleitungen 640 m3 - Ungebundene Gemische 1'300 m3 - Randabschlüsse 940 m - Asphaltbetonbeläge 2'200 t


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Centro Logistico dell’esercito Monteceneri, Cantone Ticino. Lavori da impresario costruttore

description: Opere da impresario costruttore per l’edificazione del centro logistico Monte Ceneri – Tappa 1 areale est. L’opera è composta da: 1. Magazzino con superficie di 1‘682m2 e 23‘380 m3. 2. Un volume di 14‘760 m3 suddiviso su tre livelli: una superficie di carico/scarico di 1150 m2 al piano terreno, uffici e superficie commerciale di 1150 m2 al piano primo e una superficie commerciale 1150 m2 al piano secondo. 3. Una zona tecnica di 4’325 m3 suddivisa su 3 livelli. Le facciate dell’edificio sono in cemento facciavista. Sulla copertura sono previsti posti auto in parte coperti. L’edificio verrà realizzato secondo gli standard Minergie. In particolare sono previsti i seguenti lavori: - Scavo in terreno sciolto: 230 m3 - Scavo in roccia: 100 m3 - Calcestruzzo di sottofondo: 3'300 m2 - Casseri: 23'000 m2 - Acciaio d'armatura: 1'100 t - Calcestruzzo: 8'500 m3 - Travi a "T" prefabbricate (lunghezza 23m): 39 pz

eligibilityCriteria: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Vazerol Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Belagsabbruch 420 m2; Aushub 250 m3; Entwässerung 150 m; Belag AC T 22 N 200 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Multinet Services SA,Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: Aebi & Vincent Architectes SIA SA, à l'attention de Ivan Godinat,Avenue de Frontenex 32, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 09 90, Fax: 022 322 09 91, E-mail:

description: Travaux de papier-peint & peinture int.

description: Menuiserie intérieure

description: Serrurerie y.c. fenêtres, portes-fenêtres et portes ext.

description: Agencements cuisines

description: Chapes ciment

description: Parquet

title: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Safienstrasse Baumeisterarbeiten

description: Aushub / Abtrag 3'500 m3; Lieferung Schüttmaterial 4'500 m3; Schüttung 8'500 m3; Ungebundenes Gemisch 2'000 m3; Entwässerungsleitung 350 m


title: Wohnsiedlung Rautistrasse


name: Die Beschaffungsstelle/Organisator kann identisch mit der Bedarfsstelle/Vergabestelle sein.,à l'attention de Robert Vogel, Unter Bodenmatt 1, CH - 6162 Entlebuch, Suisse, Téléphone: 041 482 02 62, E-mail:

title: Holzkessel 2 x 900kW, Unterschubfeuerung für Hackschnitzel: Ersatz der bestehenden Zweikesselanlage inkl. Fördereinrichtung, Feinstaubfilter und MSRL-Technik.

eligibilityCriteria: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland haben bis zum Zeitpunkt des Zuschlags ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden.


name: Spitalzentrum Biel AG,à l'attention de M. Graf, Im Vogelsang 84, 2500 Biel-Bienne, Suisse

description: Grünflächen 1500m2, Plätze 250m2

description: Belagsarbeiten und Abschlüsse 800m2

description: Sanierung und Erweiterung Wirtschaftstrakt, 3.Etappe mit Umgebungsarbeiten. Ausführung: Mai - August 2013


name: Commune de Malleray, à l'attention de M. René Leuenberger,Grand Rue 47, 2735 Malleray, Suisse, Téléphone: 032 491 60 40, E-mail:

title: Rue du Lion d'Or - Ouest

description: Élargissement de la chaussée sur 139m', Pose d'une nouvelle conduite d'eau potable DN 100 de 90m', Pose d'un nouveau collecteur d'eaux claires DN 315 de 110m', Pose de conduites électriques et TT

eligibilityCriteria: 12.06.2013 CHF 200.00 Paiement de la finance d'inscription de CHF 200.-- sur le compte CH 32 0079 0016 6790 6566 1 avec la mention "Entreprise x_104-50". Une preuve de ce paiement (photocopie du récépissé) sera joint à la demande d'inscription. Cette finance sera remboursée uniquement aux entreprises ayant remis une offre valable.


name: Gemeindeverband der Abwasser- und Fernwärme-Region Wangen-Wiedlisbach, Postfach 250, 3380 Wangen an der Aare, Suisse, E-mail:

title: Projektleiter Zentrale; Projekt: Fernwärmeversorgung Wangen-Wiedlisbach

description: Der Gemeindeverband GAFWW, Bereich Fernwärme beabsichtigt einen Fernwärmeverbund mit einer Leistung von ca. 6 bis 7 MW aufzubauen. Das Hauptziel ist die Befriedigung der Nachfrage nach erneuerbarer, CO2 neutraler Energie aus der Region für die Region. Die Wärme wird aus verschiedenen Energieträgern wie Holzschnitzel (67%), Klärgas (7%), Abwasser (18%) und zu einem kleinen Teil aus Heizöl (8%) erstellt. Eine erste Wärmelieferung ab dem Standort der neuen Heizzentrale bei der ARA ist ab 2015 geplant. Leistungsumfang Hauptaufgaben - Gesamtprojektleitung für die Zentrale für die Phasen Bauprojekt Ausschreibung, Vergaben, Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme bis zum Abschluss des Bauprojekts und Übergabe an die Bauherrschaft - Projektplan mit Aktivitäten und Meilensteinen erstellen - Projektorganisation definieren und aufbauen - Gesamtkoordination aller am Projekt beteiligten Parteien - Sicherstellung eines regelmässigen, strukturierten Informationsflusses und einer zweckgerechten Berichterstattung zuhanden des Steuerungsausschusses, des Bauherrenberaters und der Qualitätssicherung.


description: Spundwände

description: Baugrubenaushub und Wasserhaltung

description: Ortbetonbau und Spannsysteme

title: Neubau Einstellhalle Bahnhofareal Stansstad

description: Das Angebot umfasst die Rohbauarbeiten für die Erstellung der Einstellhalle. Bauteilübersicht: - Wasserhaltung - Baugrubenabschlüsse - Baugruben und Erdbau - Ortbetonbau - Spannsysteme Approximatives Vorausmass: - Filterbrunnen 6 St - Spundwände 5'300 m2 - Baugrubenaushub 9'000 m3 - Schalungen 4'000 m2 - Bewehrung 340 to - Beton 2'500 m3 - Mehrlitzenspannglieder 7'200 m

eligibilityCriteria: Gemäss den allgemeinen Bedingungen der Gemeinde Stansstad (11. Eignungskriterien).


name: HFR Fribourg, direction de la logistique

title: HFR Fribourg - bâtiment modulaire préfabriqué

description: Construction d'un bâtiment modulaire préfabriqué.

street: Chemin des Pensionnats 2 – 6


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt, Münsterplatz 11, 4001 Basel

title: Universitätsspital Basel, Sanierung und Erweiterung Operationstrakt Ost, SKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall

description: Deckenbekleidungen aus Metall: quadratische und rechteckige Deckenplatten.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: Giacomini & Jolliet ingénieurs SA,Ch. de Burquenet 23, 1095 Lutry, Suisse

title: Région Centre - Inventaire des murs de soutènement - Prestations d'ingénieurs civils

description: Inventaire des murs de soutènement de la région Centre et analyse sommaire des risques.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seuls les bureaux d'ingénieurs civils peuvent s'inscrire.


currency: EUR

name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: Production and delivery of plastic products.

description: Le présent appel d'offres sert à l'attribution du marché d'acquisition des produits en plastique pour deux ans et 2 fois une année d'options.

street: Hilfikerstrasse 3

Schubarth + Co AG

street: Lange Gasse 90

Railtech Sufetra, S.A.U.

street: Avinguda Carrilet, 353-3ª pl

countryName: ES

Mecelec

street: Rue des Condamines, Mauves

countryName: FR


title: Dreiphasig gekapselte 110kV-SF6-Schaltanlage

description: Nach Pflichtenheft

eligibilityCriteria: keine


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Chandieu 8 (1147TI) Éléments préfabriqués

description: Eléments préfabriqués, estimation CHF 1 500 000.-

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Verwaltungsgebäude Morgartenstrasse 30

description: Instandsetzung


name: Gemeindebetriebe Muri bei Bern,à l'attention de Roland Spälti, Thunstrasse 74, 3074 Muri, Suisse, Téléphone: 031/950 54 80, E-mail:

title: Strassensanierung - Werkleitungsbau, Wiesenstrasse

description: Strassensanierung: ca. 1'170 m2 Werkleitungsbau: - Gas ca. 10m' - Wasser ca. 290m' - BKW ca. 100m' - TeleCom ca. 230m'

eligibilityCriteria: - vollständige Offerte - Selbstdeklaration - Leistungsfähigkeit - Kapazität - Qualitätsmanagement

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebotes: 100
Preis des Angebotes: 100


name: THYSSENKRUPP Ascenseurs,33 rue des Trois Frontières – Ile Napoléon, 68110 ILLZACH, France

name: Service Maintenance Programmée,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: Maintenance des ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques de marque Schindler pour 4 ans

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Baumeisterarbeiten für den Neubau eines 110/16 kV (GIS) Gebäudes

description: UW Altgass

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit/Preis: 60
Technische Lösung: 20
Lieferantenbeurteilung: 20
Wirtschaftlichkeit/Preis: 60
Technische Lösung: 20
Lieferantenbeurteilung: 20


name: Centrale municipale d'achat et d'impression

title: Assuinc_13

description: L'objet du marché porte sur des contrats d'assurance incendie et dégâts d'eau.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Respect du cahier des charges et des conditions particulières ainsi que l'inclusion de prestations additionnelles sans surprime:
Organisation pour l'exécution du marché:
Performance environnementale et équité sociale:

street: Chemin Château-Bloch 19 – case postale 164


title: Mise en place d'un Facility Management durable dans le domaine des télécommunications pour Armasuisse Immobilier.

description: Le soumissionnaire soutient armasuisse Immobilier pour le Facility Management du portefeuille des installations à câble / de télécommunication (dans l'ensemble de la Suisse). Le portefeuille en question comporte des installations à câble (fibre optique et cuivre) ainsi que les infrastructures de réseaux nécessaires (postes de transmission, etc.) et constitue l'un des portefeuilles " les plus récents ". Dans les 2 prochaines années, des changements de nature stratégique, structurelle et portant sur les processus vont modifier la composition du portefeuille. L'entreprise cherchée soutient armasuisse Immobilier pour la mise en place et l'exploitation du portefeuille sur les plans des stratégies, des structures et des processus, tous nouveaux. Le portefeuille contient le Facility Management technique d'infrastructures militaires de communication. Il porte sur les objets suivants (un objet est une construction isolée ou une surface clairement délimitée à l'affectation déterminée): - sites d'exploitation, site d'utilisateurs et sites de clients du réseau d'engagement D (noeuds de télécommunications et systèmes techniques y afférents) - infrastructures de réseaux (câbles et faisceaux hertziens) - autres infrastructures de télécommunications servant à l'exploitation des systèmes de communicationLa tâche du chef de projet des installations à câble / de communication inclut également la coordination des interfaces de communication internes et externes au DDPS, avec les locataires stratégiques et opérationnels, les exploitants, les exploitants de réseaux et, pour les objets de tiers, les représentants des propriétaires des objets en question. Le FM des installations à câble / de communication gère les objets conformément à l'architecture et à l'environnement de processus imposé par Armasuisse Immobilier. Une autre tâche du chef de projet des installations à câble / de communication consiste à mettre en place un système standardisé de gestion de données de l'infrastructure d'engagement et à en garantir la disponibilité (consolidation des données relatives aux plans dans les systèmes ProFile / SAP). L'entreprise soutient armasuisse Immobilier pour les prestations de services FM suivantes : - FM 1 Planification de la gestion - FM 2 Gestion des mandats de prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier - FM 3 Planification de la maintenance - FM 4 Controlling FM - FM 5 FM en cours de planification et de construction - FM 6 Reprise / remise de mandatsLe volume de travail est de 4 200 heures par année. 75 % des prestations doivent être fournies à la Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne, SUISSE.

awardCriteriaDetails:
Z1 Justificatifs de l'expérience de la personne-clé, du suppléant et du collaborateur de projet::
Z2 Prix::
Z3 Organisation de projet / planification des ressources::
Z4 Analyse du mandat::

Facility management objets spéciaux

street: Blumenbergstrasse 39

HL Systeme AG

street: Storchenstraße 1


description: Travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: Etanchéités et revêtements de toits plats

description: Installations électriques

description: Installations de chauffage

description: Installations de ventilation

description: Calorifugeage

description: MCR

description: Installations sanitaires

description: Agencement de cuisine professionelle

title: Transformation et agrandissement du home médical pour personnes âgées, "Le Châtelet", Attalens

description: Démolition, transformation et agrandissement

Atelier d'architecture Jacques Ayer

street: Route de Chantemerle 64


name: Einkauf,à l'attention de Reto Krebs, Grimselstrasse 19, 3862 Innertkirchen, Suisse, Téléphone: 033 982 20 11, Fax: 033 982 20 05, E-mail:

title: Aufwertung KW Innertkirchen 1, Nebenkaverne INN1E Segmentschütze

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Planung (Engineering, Bemessung), Fertigung, Transport, Montage, Prüfung und Inbetriebnahme des Ausschreibungsgegenstandes. Die Berücksichtigung der angrenzenden Systeme, Bauanschlüsse und deren Zusammenspiel sind Bestandteile des Angebotes des Ausschreibungsgegenstandes. Der Anbieter hat im Angebot darzulegen, dass der Ausschreibungsgegenstand einwandfrei und bestimmungsgemäss funktioniert. Konzepte und Designdetails sind dem Angebot beizulegen und werden bewertet. Der Unternehmer hat zwei Segmentschütze einschliesslich Teilsystemen gemäss der spezifischen technischen Spezifikation 3D346 zu konstruieren, zu fertigen, zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu setzen. Der Unternehmer hat folgende Hauptkomponenten anzubieten: • Segmentschütze inkl. Antrieb und Hydr. Steuerung • Dammbalkensatz zu Segmentschütze • Dammbalkensatz zu UW hinten und vorne • Dammbalkensatz zwischen PUW/UW • Dammbalkensatz Auslauf Innertkirchen 2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit des Angebots: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50
Wirtschaftlichkeit des Angebots: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50


description: Lot 1 : Achat et reprise d'un véhicule incendie de grande capacité pour un site aéroportuaire.

description: Lot 2: Achat et reprise d'un escalier de sauvetage pompier pour aéronef.

title: Achat et reprise d'un véhicule incendie (Kappa 6012). Achat et reprise d'un escalier mobile de sauvetage (Mercure 6014).

description: Remplacement d'un véhicule incendie de grande capacité pour un site aéroportuaire. Remplacement d'un escalier de sauvetage pompier pour aéronef.

Aéroport international de Genève

street: route de l'Aéroport 21


title: Labo Golette

description: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.

Aebi & Vincent Architectes SIA SA

street: Avenue de Frontenex 32

Haelg

street: Ch. de la Gravière 6


name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire CMU Etape 6 - LOT 254.40 - Installations sprinkler

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 254.40 - Installations sprinkler.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Gärtnerstrasse, Klybeckstrasse bis Holderstrasse, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Belagsaufbruch (m2): 2600 Aushub, Abfuhr und Deponie (m3): 1200 Liefern, Einbringen Fundationsschicht (m3): 1200 Randabschlüsse (m): 500 Liefern, Einbringen Heissmischbeläge (to): 1900 Werkleitungsarbeiten Graben gespriesst Total (m): 650 Strassensammler und Einlaufschächte (Stk): 4 Trottoirüberfahrt (Stk): 1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30
Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30


title: Extension de l'école Stadelfeld, Wichtrach

description: Der Kindergarten- und Primarschulstufe der Gemeinde Wichtrach fehlt es an Schulzimmern und fachspezifischen Räumen (z.B. für textiles / nicht textiles Werken). Auf dem Areal des bestehenden Schulhauses Stadelfeld soll deshalb mittels eines Erweiterungsbaus ein Schulzentrum für die Kindergarten- und Primarschulstufe geschaffen werden. Der Erweiterungsbau soll genügend Platz für vier Klassenzimmer für die Primarstufe, ein Schulzimmer zur flexiblen Benutzung durch Kindergarten und Primarschule, eine Tagesschule sowie diverse Spezialräume bieten. Zudem soll der bestehende Kindergarten (zur Zeit im Altbau Stadelfeld) im Erweiterungsbau untergebracht werden. Dies schafft die notwendige Flexibilität für den bedürfnisgerechten Schulbetrieb mit fünf Primarklassen im heutigen Schulhaus Stadelfeld.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Infrastruktur Männedorf, Saurenbachstrasse 6, 8708 Männedorf

title: 12.22T Sanierung Glärnischstrasse (Hofenstr. bis Gufenhaldenweg), Männedorf

description: Wasserleitung: Material Duktiles Gusseisen mit PUR Länge: 375 m Durchmesser: DN 200 / 250 mm Elektrizitätsversorgung: Material: Kunststoff, PE 100, Symalit, Dil-force Länge ca. 410 m Durchmesser: PE de 120 / 60 mm Mischwasserableitung Material: Centub Länge: 170 m Durchmesser: DN 600 Strassenbau Strassenfläche: 3100 m2 Randabschlüsse: 1800 m Beläge: 880 t

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tief - und Strassenbauunternehmungen


title: BKP 23 Elektroinstallationen Ersatzneubau Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg

description: Neubau eines Pflegeheims mit einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Die Nutzung ist geschossweise organisiert. Im Untergeschoss befinden sich Lingerie, Schutzraum, diverse Lagerräume sowie die haustechnischen Einrichtunge. Die Cafeteria mit Grossküche, die Büros der Administration sowie diverse halböffentliche Bereiche (Aufbahrung, Raum der Stille, Mehrzwecksaal) sind im Erdgeschoss untergebracht. Im 1. - 3. Obergeschoss befinden sich jeweils zwei Pflegegruppen mit je 14 Zimmern und zugehörigen Aufenthalst- und Nebenräumen. Das 4. Obergeschoss bietet einer Pflegegruppe mit 14 Zimmern sowie der Aktivierung, Physiotherapie und zwei grossen Terassen Platz.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12


description: Konzipieren, liefern und montieren einer Lösung zur Gebäudeautomation, welche die Anforderungen der Feldgeräteebene, der Automationsebene und der Managementebene zu erfüllen vermag.

description: Es ist eine hinterlüftete Fassade in Eternit zu erstellen. Inklusive der Erstellung der Unterkonstruktion, der Dämmung der Restflächen bei Aluprofilen sowie Nebenarbeiten.

description: Liefern und Montieren von Fenstern aus Aluminium.

description: Flachdacharbeiten (begrünt) sind auszuführen, inkl. Dampfbremse, Dämmschicht, Abdichtungsbahn und extensiver Begrünung.

description: Lieferung und Installation der Heizungs- und Klimageräte.

description: Liefern und montieren von Senkrechtmarkisen.

title: Neubau Betriebsgebäude SWG

description: Errichtung eines 3 geschossigen Zweckbaus mit modernen Räumlichkeiten für Büro, Magazin und Werkstatt. Es sind Arbeiten in den Bereichen Rohbau, Ausbau sowie Umgebungsarbeiten auszuführen.

eligibilityCriteria: Mit der Einreichung eines Angebots bekundet der Unternehmer sein Einverständnis mit den allgemeinen und den objektspezifischen Offert- und Werkvertragbestimmungen der Bauherrschaft. Geschäfts- und Lieferbedingungen des Unternehmers werden ausdrücklich wegbedungen. In einem Angebot enthaltene Bedingungen gelten nur, wenn sie schriftlich anerkannt werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Beschaffungen 1 bis 5 (BKP 215.6; BKP 221.4; BKP 224.1; BKP 229; BKP 241, 242, 245 und 246)::
Zuschlagskriterium::
Preis:: 100
Beschaffung 6 (BKP 237)::
Zuschlagskriterium 1::
Preis:: 70
Zuschlagskriterium 2::
Qualität der Lösung:: 30
Beschaffungen 1 bis 5 (BKP 215.6; BKP 221.4; BKP 224.1; BKP 229; BKP 241, 242, 245 und 246)::
Zuschlagskriterium::
Preis:: 100
Beschaffung 6 (BKP 237)::
Zuschlagskriterium 1::
Preis:: 70
Zuschlagskriterium 2::
Qualität der Lösung:: 30


title: Universitätsspital Zürich, Gesamterneuerung Gebäudeleittechnik

description: BKP 230-05 Elektroinstallationen


name: Groupement APPMO p.a. Opan Concept Neuchâtel SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: < Lot E1 > Mise à jour de la banque de données KUBA-DB.

title: < Lot E2 > Mise à jour de la banque de données des objets d'inventaire du système de base (BS).

title: < Lot E3 > Préparation des bases pour les inspections périodiques.

title: EPF1 Conservation du patrimoine Filiale1. Mise à jour des banques de données KUBA-DB + des objets d'inventaire du système de base (BS) et préparation des bases pour les inspections périodiques. Période 2014-2018.

description: «Lot E1» Mise à jour de la banque de données KUBA-DB. Spécifiquement : — saisie d'ouvrages neufs ou d'ouvrages non encore introduits dans la banque de données des ouvrages d'art KUBA, — contrôle de l'homogénéité et de l'exactitude des données existantes dans KUBA, corrections et saisie des compléments nécessaires, — saisie de compléments ou modification des données dans KUBA, suite aux interventions de conservation, — contrôle de rapports d'inspection réalisés par des mandataires à l'aide des outils KUBA, — gestion des concepts d'entretien de tronçon établis par les différents mandataires OFROU suite aux campagnes d'inspection périodiques. «Lot E2» Mise à jour de la banque de données des objets d'inventaire du système de base (BS). Spécifiquement : — vérifications et corrections des objets d'inventaire existants sur le système de base, — recherche d'informations et ajout d'objets d'inventaire ne figurant pas sur le système de base, — vérifications et corrections des données provenant des études pour les projets d'entretien (UPlaNS), — mise à jour du système de base suite à un chantier d'entretien ou à la finition du réseau, — mises à jour et contrôles sur le système de base, d'informations provenant du projet PeriNS, — établissement de plans et édition de listes liés au système de base. «Lot E3» Préparation des bases pour les inspections périodiques. Spécifiquement : — identifier les documents existants relatifs aux ouvrages faisant l'objet d'une inspection planifiée, rassembler les documents nécessaires, — synthétiser les documents existants de manière à créer des bases pour chaque inspection, préparer les dossiers informatiques.

street: Place de la Gare 7

street: Ruelle Vaucher 22

Squid Design Sàrl

street: Les Grangettes 33


name: Kanton Luzern Dienststelle Informatik, Ruopigenplatz 1, 6015 Luzern,à l'attention de Abteilung Einkauf, Ruopigenplatz 1, 6015 Luzern, Suisse, E-mail:

title: SAP Basis Betrieb für den Kanton Luzern

description: gemäss Pflichtenheft, SAP Basis Betrieb für den Kanton Luzern

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Drei Kleintanklöschfahrzeuge für die Milizfeuerwehr Basel-Stadt

description: Im Rahmen der Erneuerung der Milizfeuerwehr Basel-Stadt werden insgesamt elf neue Fahrzeuge beschafft, davon drei Kleintanklöschfahrzeuge, drei Rüstfahrzeuge und fünf Mannschaftstransporter. In einer ersten Ausschreibung sind drei mittlere Feuerwehrfahrzeuge (Kleintanklöschfahrzeuge) für die Brandbekämpfung, den Wassertransport und die Sicherheitswachen zu liefern.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis und Konditionen: 30
Qualitative Bewertung der Anforderungen an das Fahrzeug, Chassis, Motorisierung und das Getriebe: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Auf- und Einbauten, Zusatz- und Spezialausrüstung: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Löschtechnik: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Garantie, Wartung und Serviceleistung: 10
Preis und Konditionen: 30
Qualitative Bewertung der Anforderungen an das Fahrzeug, Chassis, Motorisierung und das Getriebe: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Auf- und Einbauten, Zusatz- und Spezialausrüstung: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Löschtechnik: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Garantie, Wartung und Serviceleistung: 10


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 240 INSTALLATIONS CVC

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 240 INSTALLATIONS CVC Travaux de fourniture et pose des installations CVC, y compris maintenance.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten für den Umbau und die Sanierung des Pfarreizentrums St. Urban

eligibilityCriteria: Anmeldung zur Begehung: Bis 26.04.2013 an Architekturbüro Johann Frei, Dipl. Architekt ETH/SIA, Hinterdorfstrasse 29 8405 Winterthur z.H. Herrn Christoph Grupp E-Mail; c.grupp@frei-architekturbuero.ch Begehung: 06.05.2013, um 14.00 Uhr (Treffpunkt Haupteingang Pfarreizentrum St.Urban) Die Teilnahme an der Begehung ist für alle Bewerber obligatorisch.


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: A28 Tunnel Küblis, SOS-Alarmkasten

description: Erstellung, Lieferung und Montage von SOS-Alarmkasten für den Tunnelfahrraum (20 St.) und die Querschläge zum Sicherheitsstollen (8 St.).

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Einwohnergemeinde Oftringen, Bauen Planen Umwelt, 4665 Oftringen

title: Sanierung Schulhaus Sonnmatt, Oftringen

description: Sanierung Schulhaus Sonnmatt, Oftringen BKP 211 Baumeisterarbeiten BKP 215.2 Fassadenbau: Hinterlüftete StoVerotec Fassade mit Feinsteinzeugplatten belegt BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall BKP 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) BKP 230 Elektroanlagen

eligibilityCriteria: Erfüllung Eignungskriterien Für BKP 211 Baumeisterarbeiten findet eine obligatorische Begehung statt: 21.10.2013, 13.30 Uhr vor Ort Firmen, welche nicht an der Begehung teilnehmen, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 75
Qualität, Termineinhaltung, Kundenzufriedenheit: 20
Lehrlinge: 5
Preis: 75
Qualität, Termineinhaltung, Kundenzufriedenheit: 20
Lehrlinge: 5


title: Bau Druckleitungen ARA Fischbach-ARA Künten-ARA Stetten

description: Bau von Druckleitungen ARA Fischbach - ARA Künten - ARA Stetten Druckleitung HDPE DN 315 und DN 250mm, PN 16, L = total ca. 5'500m ca. 23 Kontrollschächte Unterquerung Reuss, L = ca. 180m Gesamte Strecke mit PE-Kabelschutzrohren Verfahren: offener Graben, Pflugverfahren, Fräsverfahren, Spühlbohrverfahren

eligibilityCriteria: Siehe Vorbedingungen


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse

title: Assainissement du revêtement

description: Sanierung des Belags inkl. punktuelle Verstärkungen der Fundationsschicht, teilweise Anpassung der Randabschlüsse und Einlaufschächte, und Sanierung der Abdichtung im Bereich der Lehnenbrücke Schönried.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Bauablauf, Bauprogramm: 30
Angebotspreis: 70
Bauablauf, Bauprogramm: 30


title: Sanierung Gemeindehaus Lauperswil

description: Architekturleistungen für die Sanierungs- und Umbauarbeiten Gemeindehaus Lauperswil

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Office des bâtiments, direction administrative et support

title: Missions d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre du programme SI-OBA

description: Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de plusieurs projets d'organisation et de systèmes d'information. Les tâches sont décrites dans le cahier des charges qui fait partie de l'appel d'offres.

street: Adresse de retour selon dossier d'appel d'offres


title: Plaques de base pour Mover.

description: Plaques métalliques usinées, matériel St52 avec surface galvanisée jaune ou 1.4404 / 1.4435. Taille jusqu'à 600x1350 mm. Nombre de plaques: 500. Variations des dimensions possible.

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
Date de livraison:
Prix:
Management de la qualité, certificats de mesure:

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

Bruhin & Diethelm AG

street: Leuholz 23


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Area del supporto e del coordinamento, CP 1134, 6500 Bellinzona, Suisse

title: 2014-18 Manutenzione rete di comunicazione per la sorveglianza del traffico sull'autostrada A2

description: Aggiornamenti SW e HW per manutenzione e pronto intervento per la tenuta in perfetto esercizio degli impianti elettromeccanici di comunicazione per la sorveglianza del traffico autostradale nel Cantone Ticino.

eligibilityCriteria: Impianti parzialmente utilizzati per la difesa nazionale. La gara è riservata ai soli concorrenti (individuali o consorziati) aventi la sede o il domicilio fiscale in Svizzera.


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, section construction des routes nationales

title: N5 Contournement de Bienne, ingénieur en géotechnique (mandat W2).

description: Le mandat contient des prestations d'ingénieur en géotechnique pour la branche ouest de la N5, contournement de Bienne. L'appel d'offres porte sur les prestations d'ingénieur des phases suivantes :- Désignation des phases selon la directive OFROU « Construction des routes nationales » (2001)Projet définitifProjet de détailExécution- Désignation des phases selon la norme SIA 103 (2003)32 Projet de l'ouvrage33 Procédure de demande d'autorisation41 Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication 51 Projet d'exécution52 Exécution de l'ouvrage53 Mise en service, achèvementL'appel d'offres porte sur un total prévu de 22'000 heures. Les prestations seront demandées par le mandant étape par étape.

street: Reiterstrasse 11


name: Direction des Systèmes d'Information (DSI), à l'attention de Bernard REPOND,Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 316 25 78, Fax: 021 316 27 26, E-mail:

title: Solution de planification de l'entretien des routes vaudoises

description: L'offre du soumissionnaire devra couvrir la réalisation complète du nouveau système, pour une première mise en production 10 mois après le lancement du projet. L'offre devra inclure le(s) progiciel(s), les prestations de développement, d'intégration et de mise en service. La proposition doit aussi offrir la maintenance, de l'ensemble de la solution acquise, pour les cinq premières années.

eligibilityCriteria: Voir dossier d'appel d'offres.


name: Werkstätte Bönigen, à l'attention de Herr Stefan von Känel,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: Tour pour reprofilage de roues d'essieux ferroviaires

description: Die Drehbank dient dem Aufbringen des Radprofils auf Radsätze für Schienenfahrzeuge.


name: Frutiger SA Vaud département génie civil,Chemin du Publoz 5 - case postale 66, 1073 Savigny, Suisse

title: RC 773 - Pully - Pont sur la Chandelard - Assainissement et renforcement du pont

description: Quantités principales : - Dégrappage de revêtement : 63 m3 - Grenaillage : 600 m2 - Hydrodémolition pour rugosité : 350 m2 - Forage dans béton : 23 m - Béton fibré haute performence : 35 m3 - Béton BFUP sur trottoirs : 16 m3 - Précontraite de renforce (barres) : 25 m - Joint de chaussée bitume polymères : 22 m - Etanchéité : 600 m2 - Revêtement :150 to - Dispositif de retenue : 260 m

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


title: Erneuerung Sporthalle Buechenwald

description: Die Sporthalle Buechenwald (Baujahr 1980, Garderobenanbau 2004) wird durch die Stadt Gossau umfassend saniert. Lüftungsanlagen: - Diverse Demontagen - Lüftungsinstallationen

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: BPLAN

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Municipalité de Court, à l'attention de M. Bernard Leuenberger,Rue de la Valle 19, 2738 Court, Suisse, Téléphone: 032 497 71 10, Fax: 032 497 71 11, E-mail:

title: Court_Action N°31 + rénovation rue de l'Aurore

description: Conformément à la loi du 11 juin 2002 du canton de Berne sur les marchés publics (LCMP), la Municipalité de Court met en soumission le mandat suivant: Travaux de génie civil: Démolition coffre et revêtement bitumineux: 2600 m2 Fouilles pour collecteurs: 900 m3 Fouilles pour conduite d'eau potable: 270 m3 Fouilles pour réseaux enterrés (éclairage + FMB): 180 m3 Collecteurs d'eaux mélangées, DN 160 à 250: 700 m' Remplacement coffre de chaussées: 1200 m3 Remplacement pavés et bordures: 550 m' Remplacement revêtement bitumineux: 650 to Exécution de regards de contrôle et puisards: 40 p Fourniture et tampons/regards et grilles/puisards: 40 p

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP, par courrier, fax ou courriel à l'adresse mentionnée au point 1.1 jusqu'au 02.07.2013 - date limite pour poser des questions - prennent par au présent appel d'offre.


title: Sanierung Untere Halde 5 und 7, Baden

description: Sanierung von zwei Altstadthäusern (gemäss Leistungsverzeichnis und Plänen)


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Küttigen IO/AO, K470 Bibersteinerstrasse, Strassenausbau mit Radstreifen

description: Aushub (gesamt) 5'550 m3 Transporte Aushub 4'900 m3 Transporte Inertstoffe 650 m3 Entwässerungsleitungen 680 m Einlaufschächte aus Betonfertigteilen 32 Stk. Kabelrohrblöcke 1'050 m Geokunststoffe Trennen/Bewehren 5'100 m2 Schüttmaterial für Dämme, Lieferung Einbau und Verdichtung 400 m3 ungebundene Gemische, Lieferung Einbau und Verdichtung 2'900 m3 Planie 9'000 m2 KMF 1'800 t Randabschlüsse 580 m Belag fräsen u. abbrechen 5'600 m2 Belagsabfuhr PAK unter 20‘000 mg/kg 1'350 t Belagsabfuhr PAK über 20‘000 mg/kg 550 t Trag- und Binderschichten 2'100 t Deckschichten 600 t Betonplatten Bushaltestellen 230 m2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kriterien:
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5
Kriterien:
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5


name: DFIRE-Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), à l'attention de Division Immobilier et Foncier,Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 74 74, Fax: 021 316 72 90, E-mail:

title: Lausanne - Cité, nettoyage standard et à fond

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 13'250 m2

eligibilityCriteria: Conformément aux justificatifs requis dans le dossier.


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N99 GES. Gestion dynamique du trafic/PMV+ TP4 : WWW VD+FR, Mandat d'ingénieurs BSA et GC pour les phases SIA 32, 33, 41, 51, 52 et 53.

description: La Filiale 1 de l'OFROU conduit un projet visant à mettre en place des signaux variables de direction (WWW) sur les axes N1 / N9 / N12, permettant d'aiguiller le trafic de manière dynamique, à des endroits cruciaux des liaisons autoroutières. Les signaux variables de direction (WWW) impliqués sont:- WWW7 – N12 direction Lausanne, Jonction de Matran,- WWW8 – N12 direction Berne, Jonction de Matran,- WWW9 – N1 direction Lausanne, Jonction de Payerne,- WWW10 – N1 direction Berne, Jonction de Payerne,- WWW12 – N9 direction Berne, Echangeur de la Veyre,Le présent mandat est confié à un bureau d'ingénieurs dont le rôle sera d'établir les projets d'intervention et de détail ainsi que de conduire la mise en soumission des lots de réalisation et de suivre les réalisations du projet, la mise en service de la totalité des nouveaux équipements et la réception finale de l'ensemble des lots de réalisation. Celle-ci étant envisagée début 2015. La partie ingénierie de trafic n'est pas comprise dans ce présent marché. La majorité des prestations attendues relèvent d'un niveau d'expert dans le domaine du génie civil (GC) complété par des compétences approfondies en électromécanique et informatiques (BSA) et de gestion de projet. Les prestations à fournir dans le cadre de ce mandat, sont du ressort des domaines génie civil (GC) et électromécanique (BSA) et comportent les activités listées ci-après:Prestations transversales du projet:- Direction générale du Projet (selon SIA 108 chiffre 3.4.1),- Prestations administratives liées à la réalisation,- Coordination des intervenants internes et externes du projet,- Direction locale de travaux. Rassemblement des bases du projet,Élaboration des projets d'intervention (en cas de modification) et projets de détails (en cas de nouvelles structures) selon SIA 103 et 108, chiffre 32, couvrant les domaines:- D1 Distribution d'énergie, (infrastructures, coffrets de terrain)- D4 Signalisation,- D6 Communication, système de gestion, - D7 Installations de câblage, fibres optiques,- D9 Génie Civil:-- Structures, supports, fondations, soutènement,-- Réseaux de tubes PE, aménagements, protections, environnement de chantiersMise à l'approbation des projets d'interventions et projets de détails,Propositions de lotissement Elaboration des Dossiers d'appels d'Offres pour les différentes procédures choisies, y.c des procédures ouvertes et les demandes d'approbation relatives, auprès du MOPublications des Appels d'Offres selon les procédures choisies, y.c SIMAP,Consultation des entreprises,Réponses aux questions des entreprises,Analyse des offres et rapports d'analyse,Proposition d'adjudication au MO,Assistance à la publication des adjudications et support au MO pour la gestion des recours éventuels,Etablissement des contrats d'entreprise,Réalisation- Projet d'exécution,- Exécution de l'ouvrage, direction générale et locale des travaux, suivi et contrôle de l'avancement de la réalisation des entreprises,- Suivi budgétaire, validation et mise en paiement de factures des entreprises,- Analyse, suivi et gestion des avenants- Suivi des tests de réceptions usine et sites, validation,- Réceptions finales, établissement des métrés et validation des décomptes finaux. - Mises en service et achèvement.

Groupement Tobe

street: c/o Edy Toscano SA, Chemin du Closelet 2


name: VUKOJA GOLDINGER,Badenerstrasse 281, 8003 Zürich, Suisse

name: EO Architectes SA, à l'attention de Laurent Fragnière,Av. Louis-Ruchonnet 1, 1003 Lausanne, Suisse

title: Construction de logements dans le quartier Bérée 2 - Fiches Nord à Lausanne - Lot 11


title: Hochschule für Technik Rapperswil (HSR), Neubau Forschungszentrum

description: Kühldeckenelemente (Hybrid): 265 m2 thermisch aktive und 1900 m2 passive Deckenbekleidungen Deckensegel: 120 Stk (1650 m2) thermisch aktive und 9 Stk (135 m2) passive

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: Planerteam Ortsplanungsrevision

description: Für die Durchführung der Ortsplanungsrevision sucht die Gemeinde Zollikofen ein Planungsteam mit ausgewiesenen Kompetenzen in folgenden Fachbereichen: - Stadt- und Siedlungsplanung - Verkehrs- und Infrastrukturplanung - Landschaftsplanung - Energieplanung - Support in den Bereichen Recht, Kommunikation und Präsentation


name: Stadt Langenthal und Industrielle Betriebe Langenthal

title: Langenthal, Erschliessung Rindermatte

description: Baumeisterarbeiten für Entwässerungsleitungen (Trennsystem), Werkleitungen, Strassenbau.

eligibilityCriteria: - Vollständige Abgabe vom Angebot und den geforderten Nachweisen - Teilnahme an obligatorischer Begehung vom Donnerstag, 4. April 2013, um 14.00 Uhr, Bodenstrasse, Langenthal

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:
Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:


name: DC SANTOS SARL,RUE DE LYON 112, 1203 GENEVE, Suisse

name: Mairie de Perly - Certoux / Service technique, à l'attention de Antonio Ventruto,Route de Certoux 51, 1258 Perly-Certoux, Suisse, Téléphone: 022 721 02 50/55, Fax: 022 721 02 51, E-mail:

description: CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS SOCIAUX 23 appartements 1 restaurant 1 commerce rénovation de la maison de la douane

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Strassenausbau, Kanalisations- und Werkleitungssanierung Bergstrasse

description: Strassen- und Werkleitungssanierung. Hauptkubaturen: - Aushub (Erdarbeiten)ca. 2‘600 m3 - Graben-/Grubenaushub ca. 1‘400 m3 - Beton für Rohrumhüllungen ca. 300 m3 - Konstruktionsbeton (Stützmauern) ca. 320 m3 - Armierung ca. 30 t - Lieferung RC-Kies und -Sand lose ca. 2‘500 m3 - Liefern Granit-Abschlüsse ca. 1‘800 ml - Beläge ca. 1‘100 t - Betonrohrschächte ca. 25 St. - Gussabdeckungen (Deckel und Roste) ca. 40 St - PP-Rohre DN 160 – 300 mm ca. 450 ml


name: rigot+rieben engineering sa,Ch. Château Bloch 17, 1219 Le Lignon, Suisse

name: CLR architectes sa,rue des vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: Trois immeubles de logements à Thônex - Appel d'offre : Ingénieur CV-S

description: Prestations d'Ingénieur en Chauffage-Ventilation & Sanitaire selon norme SIA 108


name: SOTTAS SA,Rue de l'Industrie30, 1630 Bulle, Suisse

name: Bonnard Woeffray architectes FAS SIA, à l'attention de Geoffrey Gautheron,Clos Donroux 1, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, Fax: 024 472 29 71, E-mail:

title: Agrandissement du centre scolaire de Châteauneuf-Conthey

description: Le marché concerne un bâtiment public comprenant le programme suivant : 1 salle de gym double avec ses locaux annexes. 1 uape de 4 modules. 1 école primaire de 10 modules.

eligibilityCriteria: Cet appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires respectant les conditions du dossier d'appel d'offres et ses annexes sous peine de voir son offre non recevable.


name: Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht, Suisse

title: Wärmeverbund Küsnacht, Contracting-Submission

description: Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich betreibt in Küsnacht einen Wärmeverbund. An diesen Wärmeverbund angeschlossen sind die Kantonsschule Küsnacht, das Gemeindehaus von Küsnacht und der Gasthof Ochsen. Im Zusammenhang mit der Aufhebung der ARA Zumikon und dem Anschluss an die ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, wird eine neue Kanalisationsleitung von Zumikon nach Küsnacht erstellt, die abschnittsweise über das Areal der Kantonsschule führt. Mit der Erstellung dieser Kanalisationsleitung besteht die Möglichkeit, mittels Einbau von Kanal-Wärmetauschern und der Erstellung einer Energiezentrale die Abwasserwärme zu nutzen. Der vom gesuchten Contractor betriebene Wärmeverbund soll zukünftig soweit möglich mit Abwasserwärme bzw. erneuerbaren Ressourcen gedeckt werden. Der Anschluss weiterer Gebäude an den Wärmeverbund des Contractors ist denkbar. Die Daten der Machbarkeitsstudie und der Abklärungen von zwei Gebäudetechnikplanern bilden die Grundlagen für die vorliegende Submission.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für Stufe 1 "Präqualifikation" Eignungskriterien massgebend:
Zuschlagskriterien Stufe 2 "Wahl Contractor"::
1. Wärmepreis (40 %):
2. Technische Funktionalität (30 %):
3. Referenzen Schlüsselpersonen / Projektorganisation (20 %):
4. Qualität der Offerte (10 %):
Für Stufe 1 "Präqualifikation" Eignungskriterien massgebend:
Zuschlagskriterien Stufe 2 "Wahl Contractor"::
1. Wärmepreis (40 %):
2. Technische Funktionalität (30 %):
3. Referenzen Schlüsselpersonen / Projektorganisation (20 %):
4. Qualität der Offerte (10 %):


name: Politische Gemeinde Seewis i.P. 7212 Seewis Dorf

title: Parkhaus Leschga

description: Neubau Parkhaus Leschga

eligibilityCriteria: Nur Totalunternehmer werden berücksichtigt


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chemin des Coudriers-1169-Plantations et système d'arrosage

description: Plantations et système d'arrosage Estimation : CHF 450'000.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.