currency: EUR

name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen und Energie

title: Contrat pour des autotransformateurs mobiles et fixes.

description: RésuméLe projet d'«achat d'autotransformateurs» a pour but d'améliorer l'approvisionnement en énergie et le transport de l'énergie (alimentation en courant ferroviaire). Des autotransformateurs mobiles et fixes doivent être installés à cet effet. Ceux-ci sont mentionnés dans les chapitres ci-après sous la dénomination lot 1 pour les autotransformateurs fixes et lot 2 pour les autotransformateurs mobiles. Les sites prévus de Contone/Limedi, de Ranzo Sant'Abbondio et de Luino étant difficilement accessibles, des autotransformateurs mobiles doivent être installés et fixés sur un wagon surbaissé. En outre, il est prévu d'installer / monter trois autotransformateurs fixes à Giubiasco dans la sous-station existantes. Les autotransformateurs mobiles et fixes à livrer doivent être de construction identique (du même type). Les détails les concernant sont définis dans le cahier des charges «Autotransformateur 12MVA (2x6MVA) 16,7Hz». Une procédure d'approbation des plans est en cours à l'OFT pour ce projet. Une décision, éventuellement partielle, est attendue pour le début juillet 2013. D'éventuels retard relatifs à la décision ou à la décision partielle ont une influence directe sur tous les délais planifiés dans le présent appel d'offres. Le mandat est subdivisé en 6 phases. Phase 1 -étude de projet, conception et développement du prototypePhase 2 -vérification et libération, par les SBB, de la construction détailléePhase 3 -fabrication du lot 1 (3 autotransformateurs pour l'usine de Giubiasco, 3 autotransformateurs pour les installations mobiles)Phase 4:-fabrication des wagonsPhase 5-livraison-montage-mise en servicePhase 6 -livraison à l'usine de montage-montage sur les wagons-test et réception en usine-homologation des véhicules ferroviaires par l'OFT-livraison au lieu de remise.

street: Hilfikerstrasse 3

TecSol GmbH

street: Baierdorf 159

countryName: AT


currency: CHF

name: Kästli Bau AG,Grubenstrasse12, 3072 Ostermundigen, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Travaux de transformation et de construction dans le cadre de la réalisation d'un centre administratif (CA) sur le site de la Guisanplatz 1 (G1), à Berne; première étape.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


title: Trimmis Kleine Rüfe Baumeisterarbeiten

documentType: tenderNotice

description: Aushub 500 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, Centre de prestations,à l'attention de Beat Schweizer, Reitzerstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 35 11, Fax: 031 633 35 80

description: Kreis I, Oberland

description: Kreis II, Mittelland

description: Kreis III, Seeland und Berner Jura

description: Kreis IV, Oberaargau und Emmental

description: Strassenmarkierungen 2014/2015 auf den bernischen Kantonsstrassen. Längsmarkierungen; Seitenmarkierungen; Verkehrsteiler; Fussgängerstreifen; Bushaltestellen

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Unternehmungen, welche über die nötigen Fähigkeiten und Kapazitäten verfügen und die gestellten Aufgaben vollständig, zeit- und fachgerecht zu bewältigen vermögen.


name: Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft

description: CEP de Bâle (organisé pour accueillir 320 personnes) et logements de secours exploités par cette antenne (locaux de la protection civile). Un logement de secours (organisé pour accueillir 80 personnes) est actuellement en exploitation. Un logement de secours supplémentaire (destiné à accueillir 120 personnes) est prévu en réserve. Ce lot comprendra en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de BS, BL, AG, SO, LU, OW et NW.

title: CEP de Kreuzlingen (organisé pour accueillir 290 personnes) et logements de secours exploités par cette antenne (locaux de la protection civile). Deux logements de secours (organisés pour accueillir 95 personnes en tout) sont actuellement en exploitation. Un logement de secours supplémentaire (destiné à accueillir 100 personnes) est prévu en réserve. Ce lot comprend en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de ZH, SH, TG et ZG. De plus, des prestations en matière de sécurité (2 personnes ayant le profil «services de loge», du lundi au vendredi, pendant 9 heures) devront être fournies dans les locaux de l'ODM sis à la Förrlibuckstrasse 110, à Zurich.

description: CEP de Vallorbe (organisé pour accueillir 244 personnes). Ce lot comprend en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de VD, GE, VS, FR, NE, JU et BE.

description: CEP d'Altstätten (organisé pour accueillir 176 personnes). Ce lot comprend en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de SG, AI, AR, GL et SZ.

description: CEP de Chiasso (organisé pour accueillir 120 personnes) et logements de secours exploités par cette antenne (locaux de la protection civile). Un logement de secours (organisé pour accueillir 50 personnes) est actuellement en exploitation. Un logement de secours supplémentaire (destiné à accueillir 40 personnes) est disponible en réserve. Ce lot comprendra en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de TI, UR et GR.

title: services de patrouille dans les environs du CEP de Kreuzlingen.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP de Kreuzlingen.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP de Vallorbe.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP d'Altstätten.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP de Chiasso.

title: (13100) 420 prestations de sécurité dans les logements de la Confédération

description: Le présent appel d'offres a pour objet toutes les prestations de sécurité relatives aux logements de l'ODM, comme les services de loge, de surveillance, de sécurité et de garde (accueil des visiteurs, contrôle des entrées, escortes, gestion de l'alarme et utilisation des installations inhérentes à la sécurité, contact avec les personnes récalcitrantes, etc.). De plus, des services de patrouille doivent être fournis dans les environs des antennes de l'ODM à exploitation illimitée (CEP d'Altstätten, de Chiasso, de Kreuzlingen et de Vallorbe). Tous les services sont à fournir durant la période du 1.1.2014 au 31.12.2015 avec options successives de prolongation de deux ans et ce, jusqu'au 31.12.2019 au plus tard. Prestation de base (dispositif de base)Services de sécurité (lots 1 à 5)Pour chaque CEP et chaque lieu d'hébergement: Lu-Ve durant 9 heures 1 chef, Lu-Di durant 24 heures 1 service de loge, Lu-Di durant 9 heures 1 service de loge, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre (féminin), Lu-Di durant 9 heures 1 service d'ordre, Lu-Di durant 9 heures 1 maître-chien. Pour chaque logement de secours, local de la protection civile (dépendance): Lu-Di durant 24 heures 1 service de loge, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre (féminin), Lu-Di durant 9 heures 1 service d'ordre. Services de patrouille (lots 6 à 9). Pour chaque CEP: Lu-Di durant 9 heures 4 services d'ordre Lu-Di durant 9 heures 1 service d'ordre (féminin). Le temps de présence de tous les services de sécurité peut, au besoin, être prolongé (des situations exceptionnelles, comme l'accueil de personnes récalcitrantes, peuvent justifier une telle décision). La prestation de base doit constamment être adaptée aux circonstances propres à chaque site. Cet impératif est susceptible d'entraîner une augmentation ou une réduction des prestations de base (capacité à faire face aux fluctuations). En outre, il doit être possible de mobiliser à court terme et de manière sporadique des renforts ne figurant pas dans les prestations de base (p. ex. services de surveillance, gardes/surveillances de chantiers, etc.).


title: AMZ Ausbildungszentrum Andelfingen, Neues Übungsdorf 2.+3. Etappe, 8450 Andelfingen, BKP 247.5-01 Spezielle Kaminanlagen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Bureau des Achats- PROCUREMENT, à l'attention de procurement@ilo.org,4 route des Morillons, 1211 Genève, Suisse

title: Nettoyage du bâtiment

description: Voir Document d'Appel d'Offres (DAO)

eligibilityCriteria: Voir DAO

mainProcurementCategory: services


description: Baumeisterarbeiten Umgebung, ca. 9'600 m2 Belags- und Abdichtungsarbeiten mit Fundationdschichten, Entwässerungsarbeiten und Randabschlüssen.

description: Bekleidung mit Brandschutzplatten, Fugenabdichtungen, Bekleidung von Kabelkanälen, Kabel- / Wand- und Rohrabschottungen.

title: Neubau Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West, BKP 225.41 Brandschutzbekleidung und BKP 463.01 Baumeisterarbeiten Umgebung

description: Neubau Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West: - Brandschutzbekleidung - Baumeisterarbeiten Umgebung

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: > BKP 225.41 Brandschutzbekleidungen::
- Preis (80%):
- Technische Beurteilung des Angebots (20%)::
Der Unternehmer analysiert anhand der Submissionsunterlagen den vorgesehenen Auftrag unterstellt zuhanden der Bauherrschaft folgende Dokumente::
-- Fachtechnischer Beschrieb für Brandschutzbekleidungen:
-- Terminprogramm:
> BKP 463.01 Baumeisterarbeiten Umgebung::
- Preis (70%):
- Beurteilung Auftragsanalyse (30%):
Der Unternehmer analysiert anhand der Submissionsunterlagen den vorgesehenen Auftrag und erstellt zuhanden der Bauherrschaft folgende Dokumente::
-- Vorgehens- /Ausführungskonzept (Etappierungen) und Risikoanalyse:
-- Baustellen-Sicherheitskonzept und Notfallplan Umwelt:
-- Vorschlag Installationsplan etc. (Situationsplan als Grundlage ist im Anhang):
-- Terminplan:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
> BKP 225.41 Brandschutzbekleidungen::
- Preis (80%):
- Technische Beurteilung des Angebots (20%)::
Der Unternehmer analysiert anhand der Submissionsunterlagen den vorgesehenen Auftrag unterstellt zuhanden der Bauherrschaft folgende Dokumente::
-- Fachtechnischer Beschrieb für Brandschutzbekleidungen:
-- Terminprogramm:
> BKP 463.01 Baumeisterarbeiten Umgebung::
- Preis (70%):
- Beurteilung Auftragsanalyse (30%):
Der Unternehmer analysiert anhand der Submissionsunterlagen den vorgesehenen Auftrag und erstellt zuhanden der Bauherrschaft folgende Dokumente::
-- Vorgehens- /Ausführungskonzept (Etappierungen) und Risikoanalyse:
-- Baustellen-Sicherheitskonzept und Notfallplan Umwelt:
-- Vorschlag Installationsplan etc. (Situationsplan als Grundlage ist im Anhang):
-- Terminplan:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Oeswag Werft Linu AG,Hafenstrasse 61, 4010 Linz-Donau, Autriche

name: Service technique CGN, à l'attention de M. Eric Soret,Avenue de Rhodanie 17, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0216146243, Fax: 0216146244, E-mail:

title: Rénovation du bateau à passagers "Ville-de-Genève"

description: Rénovation bateau "Ville-de-Genève" Installation de la machine de propulsion, des auxiliaires, des circuits associés et des appendices de coque

eligibilityCriteria: selon conditions générales "Rénovation Ville-de-Genève"


name: Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL),Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse

title: Etat de Vaud, Gollion, pellets de chauffage 2014

description: pellets de bois, selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges

mainProcurementCategory: goods


description: Travaux de plâtrerie

description: Travaux de menuiserie intérieure: Armoires + tablettes

description: Travaux de menuiserie courante: Locaux de musique

description: Travaux d'installations de cuisine

description: Equipements de salles de gymnastique

title: SAP - Ecole Le Sapay

description: Construction d'une école primaire

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

CLR architectes SA

street: rue des Vieux-Grenadiers 8


name: Inselspital Bern Direktion Infrastruktur, Medizintechnik,à l'attention de Peter Feigenwinter, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 632 16 62, E-mail:

title: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von einem NMR Spektrometer

description: Forschungsorientierte Untersuchung von Strukturen und Konzentrationen von Molekülen mittels NMR Spektrometer.

eligibilityCriteria: KEINE ANGEBOTE EINREICHEN Publikation Verfahrensentscheid: Freihändiges Verfahren

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: --:
--:


name: Gemeinde Meilen, Bauabteilung, Bahnhofstrasse 35,

title: 12.05 Sanierung Toggwilerstrasse Meilen (Hocheinbau)

description: Belagsneubau Strasse (diverse Beläge) ca. 9'000m2, Fussweg (Netstaler) ca. 190m2, Beläge ca. 3'325t, Ersatz ca. 58 Schachtdeckel, Ersatz ca. 36 Schlammsammlerabdeckungen, Neubau ca. 22 Schlammsammler inkl. Schlammsammlerabdeckung, Randabschlüsse total ca. 440m, Aushub fest total ca. 1'750m3 (inkl. Fels-, Beton- und Belagsabbruch, Belagsfräsmaterial), Transporte lose total ca. 2'400m3 (inkl. Fels-, Beton- und Belagsabbruch, Belagsfräsmaterial), Materiallieferungen lose total ca. 1'000m3 (Kiessande, Beton, exkl. Beläge), PP Rohre NW 200mm total ca. 130m

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung.


title: Contrat-cadre relatif aux timbres-poste ordinaires de modèles variés «RAH-DM».

description: Produits actuels :La Poste Suisse met au concours les produits suivants selon les prescriptions légales : feuilles business A et B-Poste, carnets de timbres A et B-Poste ainsi que les mini feuille business. La forme et les caractéristiques techniques doivent être conformes aux spécifications techniques requises. Il ne sera toléré aucune différence. Garantie de sécurité: Comme il s'agit de timbres-poste, un protocole exact quant au nombre de pièces produites accompagnera la production ; dans le protocole sont inclus les pièces destinées à la maculature. Un bordereau de livraison accompagnera toutes livraisons et servira de justificatif quant au nombre de pièces livrées. La maculature doit être au nombre près contrôlable et n'être détruite qu'avec la permission explicite de la Poste Suisse. Ceci ets aussi valable pour les séries de test. Le fournisseur est au bénéfice d'un certificat de sécurité CWA 14641 ou équivalent. Pour l'élaboration de ce produit, les exigences quant au choix des matériaux, la qualité d'impression et le traitement des commandes doivent répondre à nos standards élevés et garantis par le fournisseur à l'avance.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: RESTRICTED

Poste CH SA / F7 / achats du groupe

street: Zentweg 25c

Joh. Enschedé Stamps B.V.

street: OUDEWEG 32

countryName: NL


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: K 113/ K 131 Koblenz IO, Ausbau Grenzübergang Koblenz

description: Aushub und Transporte 2'000m3 Kiessandlieferung 2'000m3 Randabschlüsse 1'800m Betonfahrbahnen 2'450m2 Tragschicht 2'800 t Deckbelag 350 t Rohrblockanlagen 2'450 m Schächte 95 St

eligibilityCriteria: Es gibt keine Begehung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Zeitbedarf: 20
Kompetenz: 20
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 40
Zeitbedarf: 20
Kompetenz: 20
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5


name: Administration municipale Zumikon,à l'attention de Ernst Enzler, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon, Suisse, Téléphone: 044 918 78 30, Fax: 044 918 78 00, E-mail:

title: Hallenbad: Einbau Teilhubboden in das Edelstahlbecken

description: Sanierungs- und Umbauarbeiten


title: Planerleistungen Uster / 746 Greifenseestrasse

description: Planerleistungen für die SIA-Teilphasen 31 (Vorprojekt) bis und mit 53 (Inbetriebnahme/Abschluss) gemäss Dokument Teil C1 Projekt- und Leistungsbeschrieb.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Fachtechnischer Bericht: 30
Qualität: 20
Die Bewertung erfolgt über eine Skala von 0 (nicht beurteilbar) bis 5 (sehr gute Erfüllung):
Preis: 50
Fachtechnischer Bericht: 30
Qualität: 20
Die Bewertung erfolgt über eine Skala von 0 (nicht beurteilbar) bis 5 (sehr gute Erfüllung):


title: Nouveau complexe communal pour l'édilité, le service du feu et la déchetterie.

description: Construction d'une halle abritant les locaux de service, les ateliers de l'édilité et le garage du service du feu. Construction d'une halle pour le tri et le stockage des déchets.

Conseil communal du Haut-Vully

street: Route du Lac 114


title: Mise à disposition (en location de services) d'un/d'une expert en "business objects" selon le document d'appel d'offres et surtout son annex n° 8

title: Mise à disposition d'employés par le biais de la location de services.

Office fédéral de la statistique

street: Espace de l'Europe 10

IT-Logix AG

street: Schwarzenburgstrasse 11


title: Neubau Bushof Frutigen Stahlbauarbeiten

description: Stahlbauarbeiten (Hallen Neubau) ca. 100 t Stahl

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Angebotspreis: 70% (entspricht 70 Punkten):
Tiefster Preis = maximale:
Punktzahl, Betrag ≥ 150% des tiefsten Preises = null Punkte, lineare Interpolation zwischen diesen beiden:
Extremen.:
2. Fachkompetenz Firma: 25% (entspricht 25 Punkten):
15 Punkte Arbeitsweg-Bewertung (Fahrstrecke Firmensitz-Baustelle): 15 Punkte innerhalb von 40 km, 10 Punkte:
innerhalb von 41-70 km, 5 Punkte 71 bis 140 km und 0 Punkte für 141 km und mehr.:
10 Punkte Referenzen Firma drei Referenzobjekte im Stahlbau in den letzten 5 Jahren:
3. Fachkompetenz Polier: 5% (entspricht 5 Punkten) zwei Referenzobjekte im Stahlbau in den letzten 5 Jahren:
1. Angebotspreis: 70% (entspricht 70 Punkten):
Tiefster Preis = maximale:
Punktzahl, Betrag ≥ 150% des tiefsten Preises = null Punkte, lineare Interpolation zwischen diesen beiden:
Extremen.:
2. Fachkompetenz Firma: 25% (entspricht 25 Punkten):
15 Punkte Arbeitsweg-Bewertung (Fahrstrecke Firmensitz-Baustelle): 15 Punkte innerhalb von 40 km, 10 Punkte:
innerhalb von 41-70 km, 5 Punkte 71 bis 140 km und 0 Punkte für 141 km und mehr.:
10 Punkte Referenzen Firma drei Referenzobjekte im Stahlbau in den letzten 5 Jahren:
3. Fachkompetenz Polier: 5% (entspricht 5 Punkten) zwei Referenzobjekte im Stahlbau in den letzten 5 Jahren:


title: Schiebertore vor Trafoboxen

description: Lieferung und Montage von Schiebertoren vor Trafoboxen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 45
Technisch Lösung: 45
Lieferantenbeurteilung: 10
Preis: 45
Technisch Lösung: 45
Lieferantenbeurteilung: 10


name: Joh. Enschedé Stamps B.V.,Oudeweg 32, 2000AC Haarlem, Pays-Bas

title: Contrat-cadre relatif aux timbres-poste ordinaires de modèles variés «RAH-DM»

description: Produits actuels : La Poste Suisse met au concours les produits suivants selon les prescriptions légales : feuilles business A et B-Poste, carnets de timbres A et B-Poste ainsi que les mini feuille business. La forme et les caractéristiques techniques doivent être conformes aux spécifications techniques requises. Il ne sera toléré aucune différence. Garantie de sécurité: Comme il s’agit de timbres-poste, un protocole exact quant au nombre de pièces produites accompagnera la production ; dans le protocole sont inclus les pièces destinées à la maculature. Un bordereau de livraison accompagnera toutes livraisons et servira de justificatif quant au nombre de pièces livrées. La maculature doit être au nombre près contrôlable et n’être détruite qu’avec la permission explicite de la Poste Suisse. Ceci ets aussi valable pour les séries de test. Le fournisseur est au bénéfice d’un certificat de sécurité CWA 14641 ou équivalent. Pour l’élaboration de ce produit, les exigences quant au choix des matériaux, la qualité d'impression et le traitement des commandes doivent répondre à nos standards élevés et garantis par le fournisseur à l'avance.

eligibilityCriteria: aucune

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: UPlaNS N01/ 46, 48 Effretikon – Ohringen, auteur du projet et direction de chantier pour la remise en état du passage supérieur de Grafstal.

description: Le passage supérieur de Grafstal au niveau de la jonction d'Effretikon fait la liaison avec le TIM et le trafic lent par le biais de la route nationale N01. Ce pont galbé précontraint en longueur, à 2 travées et à caissons est en partie en mauvais état. La construction de l'ouvrage doit donc être totalement remise en état. Le profil type (répartition voie de circulation/piste cyclable/trafic lent) doit aussi être réévalué dans le cadre de la conception du projet. L'exécution des mesures se fait en premier lieu à partir du passage supérieur afin de perturber au minimum le trafic sur la route nationale. La présente soumission couvre les prestations d'ingénieur pour la phase de projet de mesures et de réalisation (direction de chantier incluse).

awardCriteriaDetails:
CA1: prix:
CA2: analyse des taches/proposition d'approche:
— analyse des tâches:
— défis et mesures pour l'ingénieur de projet et la direction de chantier:
— organisation:
CA3: personnes cles:
— chef de projet:
— chef de projet suppléant:
— directeur en chef des travaux:
Les mêmes références que pour CA3 sont évaluées.:
CA4: gestion de la qualite/analyse des risques:
— risques/défis en termes de réussite du projet:
— gestion de la qualité et mesures concernant le succès du projet:
Évaluation du prix::
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre 2, l'évaluation est linéaire (arrondi à 2 points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres criteres de qualite::
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information.:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes.:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet.:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres.:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; bonne qualité.:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

IG Lindau c/o Bänziger Partner AG

street: Grubenstrasse 35


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Liefern und Verlegen von Kunststeinplatten

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


name: Bernasconi Romadie SA,Z.I. la Palaz C9, 1530 Payerne, Suisse

name: Winkelmann Architectes SA, à l'attention de Jürg Winkelmann,Bernstrasse 8, 3280 Morat, Suisse, Téléphone: 026 672 28 28, Fax: 026 672 28 29, E-mail:

title: Construction du Collège de Cudrefin

description: Construction d'une école de 10 classes, acceuil de jour, de locaux annexes, abri PC, des aménagments extérieurs. Trois étages avec un sous-sol

eligibilityCriteria: Les conditions seront précisées dans le cahier des charges


title: Sanierung Promenadenstrasse in Eglisau

description: >Tiefbauarbeiten für Werkleitungen: - Ersatz Frischwasserleitungen ( ca. 600 m) - Ersatz Mischwasserkanalisation (ca. 300 m) - Ersatz Strassenbeleuchtung (ca. 600 m / ca. 15 Kandelaber) - Ergänzung EKZ- Stromgrundversorgung (ca. 600 m) > Strassenbauarbeiten: - Ersatz Randabschlüsse (ca. 1'200 m) - Ersatz Strassenentwässerung (ca. 15 Schlammsammler) - Sanierung Fahrbahnen (ca. 2'800 m2 Asphaltbeläge) - Anpassungen privater Grundstücke

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


name: Renergia Zentralschweiz AG, www.renergia.ch

title: Renergia Los 6.19-B Schlosserarbeiten

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Es gelten die gesetzlichen Teilnahmebedingungen. Anbieter werden vom Verfahren ausgeschlossen, insbesondere falls sie: • kein vollständiges Dossier auf Grundlage der Unterlagen zum Antrag auf Teilnahme eingereicht haben, • das Dossier nicht fristgerecht oder nicht rechtsgültig unterzeichnet eingereicht haben, • nicht alle Eignungskriterien erfüllen, • unwahre oder unvollständige Angaben machen, • nicht alle sozialen, steuerlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten.


title: Kabelsanierung Etappe 2

description: Um die unterschiedlichen Kommunikations-, Steuerungs- und Überwachungseinrichtungen untereinander vernetzen zu können, unterhält die BLS Netz AG ein Netzwerk aus Kupfer- und Glasfaserkabeln (LWL). Auf einer Strecke von ca. 60km sollen neue Glasfaserkabel verlegt werden. Auf einer Strecke von ca. 40km sollen zudem neue Kupferkabel verlegt werden. Die Kabel müssen dabei in der Nacht in die Oberflächenkabelkanäle entlang der Bahngleise verlegt werden. Gegenstand des Werkes: - Projektgesamtverantwortung inkl. Projektleitung - Erstellen des Realisierungspflichtenhefts inkl. Begehung der Strecke zur Detailaufnahme - Lieferung von Kupfer- & Glasfaserkabel inkl. Montage- und Spleisszubehör - Ab- und Zudecken Oberflächenkabelkanäle - Reinigung OKK (bei Bedarf) - Verlegen LWL-Kabel - Verlegen Kupfer-Kabel - Öffnen / Schliessen der Kabeleinführungen der technischen Räume für das Einziehen der Kabel - Spleissarbeiten - Aufschalten auf KEV in den Technikräumen - Beschriftung der Kabel - Kabelmessungen (Prüfung) Weitere Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: siehe insbesondere Ziffer 3.7


title: Abfall- und Wertstoffentsorgung des Bezirks Mürren in der Gemeinde Lauterbrunnen

description: - Sammlung und Transport der Abfall- und Wertstoffe im Bezirk Mürren der Gemeinde Lauterbrunnen - weitere mit der Abfallbewirtschaftung zusammenhängende Punkte

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Pistenenteiser (Betain)

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung will die armasuisse für die Dauer von fünf Jahren Pistenenteiser zur Enteisung von Flugbetriebsflächen der Luftwaffe beschaffen. Eine Option zur Vertragsverlängerung um 3 Jahre bzw. für 3 Wintersaisons bleibt vorbehalten. Die folgende Mengen verstehen sich als Prognose von Jahreszielmengen (JZM). Diese JZM können aufgrund von saisonalen Bedarfsschwankungen unter- bzw. überschritten werden. Abnahmeverpflichtungen für die Zielmengen bestehen keine. Winter 2014/2015100 Tonnen Winter 2015/2016125 Tonnen Winter 2016/2017125 Tonnen Winter 2017/2018125 Tonnen Winter 2018/2019125 Tonnen Diese Mengenprognosen sind unverbindlich und können fluktuieren in Abhängigkeit der Temperaturen und Enteisungstage.

eligibilityCriteria: keine

procurementMethodDetails: Open procedure


title: Belagssanierung, Kanalisation und Werkleitungen

description: Belagssanierung, Neubau Regenabwasserkanal, Ersatz Wasserleitung, Neubau Erdgasleitung


title: Belagsreparaturen Bezirk 4 Los 4

description: Belagsreparaturen, Fräsen 1'860 m2; AC T 16/22 N 30 t; AC 8 N 175 t


name: Ville de Bulle, département technique et urbanisme, M. Jean Hohl

title: Collecte des déchets 2014 - 2017.

description: Collecte ordures ménagères déchets papier/carton déchets compostables.

street: Grand'Rue 7

Gevisier Transports Sarl co/Andreygroup

street: Route du Pafuet 131


name: Stadt Altstätten, Abteilung Hochbauamt 9450 Altstätten

title: 244 Lüftungsanlagen

description: Neubau Rathaus Altstätten mit 3 Geschossen Tiefgarage und Restaurant im Erdgeschoss

eligibilityCriteria: siehe Offertunterlagen


title: Zentrum Kohlfirst, BKP 230 Elektroanlagen

description: Neubau Alterszentrum Kohlfirst 5 Wohngruppen à 15 Plätze

eligibilityCriteria: Gemäss den Eignungs- und Zuschlagskriterien


title: Erweiterung Oberstufenschulhaus Ehret B Hünenberg BKP 119 - Asbestsanierung BKP 221.1 - Gerüstungen

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: haelg,6 ch de la graviere, 1211 geneve 26, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: 433.3 - Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien z.H. Sekretariat,à l'attention de Uschi Bachmann, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: Kooperative Speicherbibliothek, Büron, Neubau, Lagerregale

description: Art der Leistungen: Projektierung, Lieferung und Montage der Behälter-Regalanlage sowie Plankoordination und Begleitung Inbetriebsetzung der gesamten Lageranlage.

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.


name: Gemeinde Wilchingen,à l'attention de Hans Rudolf Meier, Hauptstrasse 45, 8217 Wilchingen, Suisse, Téléphone: 052 687 02 82, Fax: 052 687 02 80

title: Strassen- und Werkleitungserneuerung Hofackerstrasse

description: Erneuerung Wasserleitungen Erneuerung Abwasserleitungen Erneuerung Strassenoberbau

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis: 100
Preis: 100


name: Staatsforstbetrieb Kanton Bern,à l'attention de Michael Gloor, Schwand, 3110 Münsingen, Suisse, Téléphone: 0317201232, Fax: 0317201237, E-mail:

title: Beschaffung Forstspezialmaschine

description: Forstspezialmaschine Motor: - 4 - Zylinder Turbo Diesel Motor - Leistung mind. 170 PS / 130kwH - Russpartikelfilter (passives Regenerationssystem) Kabine: - Geprüfte Sicherheitskabine Frontschild / Heckschild: - Stabile Ausführung, geschützte Zylinder Seilwinde: - Doppeltrommelwinde mit hydraulischem Antrieb - Zugkraft untere Lage mind. 2 x 10to - Seilaufnahme mind. 2 x 125m (Seil 13mm kompaktiert) - Seilgeschwindigkeit stufenlos - Funkfernsteuerung für Winde sowie für Motor Kran: - Stabiler Kranaufbau - Reichweite mind. 8 Meter Masse und Gewichte: - Radstand max. 3'300mm - Höhe über Kabine max. 3'200mm - Gesamtbreite max. 2'600mm - Bodenfreiheit mind. 560mm - Einsatzgewicht ohne Kran max. 11 to

eligibilityCriteria: - Offerteingabe gemäss Angaben im Pflichtenheft - Einhaltung der technischen Vorgaben - Schriftliche Zusage über die Einhaltung der geforderten Lieferfrist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Technische Ausführung: 30
Erfahrung, Beratung (Referenzen): 10
Service, Garantie (inkl. Auslieferung): 10
Preis: 50
Technische Ausführung: 30
Erfahrung, Beratung (Referenzen): 10
Service, Garantie (inkl. Auslieferung): 10


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement

title: Transformation des bâtiments des anciens arsenaux de Sion pour les besoins de la Médiathèque Valais, des Archives cantonales et du Service de la culture. Lot 4

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Engelhard SA,Rue Champ-Blanchod 7, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: MEG - 1131TI - ouvrages métalliques


description: BKP 228.3 Sonnenstoren (Vertikalstoren Zip) Planung, Ausführung und Montage


title: Mise à disposition d'un/d'une "senior développeur/-trice Informatica Powercenter" et d'un/d'une "collaborateur/collaboratrice Informatica Powercenter Support/Design" selon l'annex 12 et le document d'appel d'offres.

Excellent Minds Consultancy GmbH

street: Sandgrube 29


name: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Cooperation with Eastern Europe/CIS Division

title: National Water Resources Management Project in Tajikistan.

description: The task for this assignment includes the preparation and implementation of a project with the objective of strengthening water resources management at the basin, irrigation and on-farm level to increase water and therewith food security, reduce water-related disaster risks, improve livelihoods and raise socio-economic indicators in selected rural areas. The approach must include Government priorities like the support of the its objectives to strengthen its national and basin capacities and institutions in the field of water management, to reduce its sector's dependence on outside assistance and better coordinate water resources management by the government, donors and national and local organisations. The SDC financed project will be implemented in Sughd Region/Province in the north of Tajikistan, bordering Uzbekistan and Kyrgyzstan and will specifically include: Water Sector Reform Implementation: with the aim that the corresponding Ministry has increased capacities and competence to manage and operate the river systems and structures and effectively contribute to implement the Water Sector Reform. Rehabilitation of Priority Infrastructure. Introduction of improved water productivity and Irrigation Technology, including training on these topics. Creation and sustainable strengthening of a Basin Organization. Completion and replication of Canal Automation. Development of Watershed Management and Disaster Risk Reduction (DRR). Planning and implementation of Crosscutting themes, especially environment (with special focus on DRR mainstreaming), gender, governance and conflict sensitive programme management.

street: Freiburgstrasse 130

Helvetas Swiss Intercooperation

street: Weinbergstrasse 22a


title: Aménagements extérieurs d'une crèche au 30 chemin de la Menuiserie / Bellevue comprenant une route d'accès, d'un parking, d'une piste mixte bidirectionnelle et un mur antibruit.

description: Création d'une route d'accès au bâtiment de la crèche intercommunal avec un parking d' une vingtaine de place de véhicule léger, ainsi qu'une vingtaine de places deux roues , fonctionnant en boucle de rebroussement, y compris la création de liaisons sous forme de trottoirs ou de piste mixte en enrobé de couleur pour relier le chemin de la Menuiserie au futur parc se situant à l'arrière dudit bâtiment. De plus, l’ancien mur antibruit sera prolongé jusqu'en limite de propriété (environ 40 m).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: BKP 230 Elektroanlagen.

street: Hallerstraße 7

Gasser + Bertschy Elektro AG

street: Morgenstraße 128


name: Service des Travaux et Environnement, à l'attention de Güner Sengul Juranville,8, chemin du Bochet, 1260 NYON, Suisse, Téléphone: 022 363 82 41, Fax: 022 363 82 44, E-mail:

description: Réhabilitation du collecteur d'eaux usées du Cossy par chemisage thermodurcissable (1650 mètres) Voir documents d'appel d'offres

eligibilityCriteria: Voir documents d'appel d'offres


title: Gesamtsanierung und Optimierung Raumprogramm Geschäftshaus

description: Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Geschäftshaus aus dem Jahre 1949 sind folgende Massnahmen geplant: - Erdbebenertüchtigung: durchgehende Stahlbetonscheiben im Bereich des Treppenhauses und der Brandmauer - Rückbau sämtlicher Trennwände und Einbauten (1.-5. Obergeschoss) - Reorganisation der Büronutzflächen (1.-5. Obergeschoss) - Komplettersatz der haustechnischen Installationen (1.-5. Obergeschoss) - Ergänzung der haustechnischen Installationen (2. UG - Erdgeschoss) - Neue Wärme und Kälteerzeugung 1. UG und Dachaufbauten - Energetische Massnahmen: Fensterersatz 5. OG, 1. UG, Dämmung Brüstungen und Dachflächen. - Ersatz Blechdach durch Flachdachkonstruktion - Fassadensanierung: Kunststein und keramische Platten

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht der GATT/WTO-Verordnung bzw. Boeb und Voeb


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Universitätsspital Basel, Sanierung und Erweiterung Operationstrakt Ost, SKP 272 Innentüren aus Metall und Raumabschlüsse aus Glas

description: Erstellen und Montieren der folgenden Innentüren aus Metall: - Rahmentüren - Brandschutztüren - Schiebetüren Erstellen und Montieren von Raumabschlüssen aus Glas.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur

title: Speisegerät zur Stromversorgung bei Sicherungsanlagen

description: Die SBB führt eine Systembeschaffung für ein Gleichstrom (DC) Speisegerät zur Speisung von Komponenten der Sicherungsanlagen (SA) durch. Wir erwarten ein Komplettgerät, inkl. •Gleichrichter-Module (Anzahl n +1) •Steuergerät •Sicherungen •Batterien (Optional) •Klemmen •Einbaurahmen Durch diese Ausschreibung wird ein ein Systementscheid für ein Standard-Speisegerät bei Sicherungsanlagen gefällt. Das Speisegerät muss die Eingangs-Spannung von 230V AC (50Hz oder 16.7Hz) in wählbare DC-Spannungen (12V, 24V, 36V, 48V, 60V) für das Stellwerk umwandeln und zur Verfügung stellen. Die Ausstattung der Gleichrichter-Module wird immer mit n+1 redundant aufgebaut. Optional muss das Speisegerät batteriegestützt betrieben werden können. Dazu werden unter dem Einbaurahmen des Speisegeräts Batterien auf ein Batteriegestell montiert und verkabelt. Die Anforderung und die Systembeschreibung für das DC Speisegerät SA sind im Pflichtenheft umfassend dokumentiert. Das ausgeschriebene Speisegerät SA und die gespiesenen Komponenten der Sicherungsanlage müssen mit einer sehr hohe Verfügbarkeit betrieben werden können. Somit stellt die qualitative Erfüllung der technischen Anforderungen die oberste Zielsetzung dar.

eligibilityCriteria: s. Ausschreibungsunterlagen


name: Direction des systèmes d'information (DSI)

title: Solution de planification de l'entretien des routes vaudoises.

description: L'offre du soumissionnaire devra couvrir la réalisation complète du nouveau système, pour une première miseen production 10 mois après le lancement du projet. L'offre devra inclure le(s) progiciel(s), les prestations de développement, d'intégration et de mise en service. La proposition doit aussi offrir la maintenance, de l'ensemble de la solution acquise, pour les 5 premières années.

street: Avenue de Longemalle 1


name: Kanton St.Gallen, Hochbauamt,à l'attention de Urs Engler, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse

description: BKP 259 Sprinkleranlagen: Lieferung und Montage einer Sprinkleranlage: Für die Geschosse EG, 1.OG und 2.OG bestehend aus einer Nass- station NW 150 und 900 Sprinkler.

description: BKP 250 Sanitäranlagen: 2 WC-Anlagen à 5 WC und 2 Waschtische, 2 WC-Anlagen à 4 WC, 4 Pissoir und 2 Waschtische, 2 Behinderten-WC mit je 1 Waschtisch. 20 Schulwandbrunnen in den Institutsräumen, Kaltwasser-Ringleitung. 3 Putzräume mit Ausguss und kleine Küche in Cafeteria, Warmwasserversorgung durch dezentrale Elektroboiler. Schmutzwasser über Fallleitungen ins UG, über Abwasserhebeanlage entsorgt. Regenwasser vom Flachdach gelangt über Pluvia-System in die Kanalisation.

description: BKP 244 / 345 Lüftungs-, Klimaanlagen: Lieferung und Montage der Lüftungs- und Klimaanlagen 3 Lüftungsmonoblocs und Ventilatoren, Verteilkanäle, Lüftungsein- & auslässe mit total 23‘000 m3/h Luftmenge, inkl. 2 Entrauchungsanlagen mit Ventilatoren und Rohrnetz (Luftmenge 5‘000 m3/h bzw. 43‘000 m3/h).

description: BKP 242/243 Heizung / Kälte: Lieferung und Montage einer Wärme- & Kälteerzeugungsanlage: Erdsonden und Tiefenbohrungen, 2 Erdsonden-Wärmepumpen (Heizleistung 200 kW, Kälteleistung 150 kW bei Auslegung B3/W38) mit aktiver Umschaltung zur Kälteerzeugung, Freecooling über Erdsonden (210 kW), Speicheranlage, Expansionsanlage, Kellerverteilung, Leitungsnetz Stahl 2-Rohrsystem inkl. Dämmung. Lieferung und Montage Wärme- &. Kälteverteilungsanlage: Wärme- und Kälteabgabesystem im UG durch Tabs und UMLK, EG - 2. OG über Deckensegel, Vierleitersystem inkl. Dämmung.

description: BKP 11/17 Abbruch / spezielle Tiefbauarbeiten / Baugrubenaushub: Baustelleneinrichtung, Abbruch 1050 m3, Tiefbauarbeiten, Spundwände 1000 m2, Spundwandkasten 4100 m2, Totmänner 30 Stk., Spriessung mit Walzprofilen 50 t, Gurtung aus Stahlprofilen 25 t, Grundwasserabdichtungen, Wasserhaltung, Erdarbeiten, Aushub 12‘000 m3.

description: BKP 224.1 Bedachungsarbeiten, Flachdach: 1790 m2 Flachdach: Polymerbitumen-Abdichtung, PUR- Wärmedämmung, Kiesbelag und Betonplatten, Entwässerung, Blitzschutz, Dachrandan- & abschlüsse, 550 m2 Terrasse im EG: Bituminöser Anstrich, Foamglas, Gummischrotmatten und 340 m Rinne.

title: Hochschule für Technik Rapperswil (HSR), Neubau Forschungszentrum

documentType: cancellationDetails

description: Forschungsgebäude der Hochschule Rapperswil Forschung, Schulung und Büroarbeitsplätze

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Aménagement de l'av. de la Paix (M167TI) Mandat d'ingénieur civil

description: Mandat d'ingénierie, pour divers travaux de génie civil. L'ingénieur civil aura pour tâche de réaliser les prestations ci-après : - Etude de projet: Revue de Projet pour l'ensemble des ouvrages mis en soumission (Phases SIA : 32 partiel ) - Appel d'offres: Pour l'ensemble des ouvrages mis en soumission (phase 41) - Réalisation: Projet d'exécution/ Exécution et la Mise en service pour l'ensemble des ouvrages (Phases SIA : 51 + 52 + 53) Le montant total des travaux HT est estimé à CHF 7'000'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Rte de Malagnou - M146TI - Mandat d'ingénieur civil.

awardCriteriaDetails:
Compréhension et organisation:
Références:
Qualité économique:

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983

ZS Ingénieurs Civils SA

street: rue des Grand-Portes 2


name: Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions, Service des ponts et chaussées, Section projets routiers, à l'attention de Christophe Bressoud, Manager de projet,Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41 26 305 36 69, Fax: +41 26 305 37 10, E-mail:

title: H182 Projet Poya - Axe 3300 Fribourg Morat - EM, Lot TRA-C Pilotage et signaux des carrefours

description: Les fournitures et travaux, objets du présent appel d'offres, comprennent l'étude, la construction, le transport au lieu de stockage au chantier, le montage, la mise en service, ainsi que les assurances du matériel suivant complet, y compris le matériel annexe spécifié : a) Contrôleur de signaux; b) Signaux variables à prisme; c) Feux tricolores et feux clignotants; d) Feux vélos, piétons; e) Détecteurs de masse; f) Poussoir piéton; g) Câbles de commande et alimentation; h) Fixation des signaux sur leurs supports (mât, potence, portique).

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales et particuliaires citées dans le dossier d'appel d'offres.


name: Hertig Noetzli Architekten, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 832 77 77, Fax: 062 832 77 78, E-mail:

title: Neubau Dreifachturnhalle, 6247 Schötz

description: Neubau Dreifachturnhalle

eligibilityCriteria: 17.01.2014 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Referenzen: 15
Baustellenorganisation: 15
Präsentation Unternehmung: 10
Preis: 60
Referenzen: 15
Baustellenorganisation: 15
Präsentation Unternehmung: 10


name: Kanton St.Gallen, Volkswirtschaftsdepartement, Amt für Wirtschaft und Arbeit

title: Die Arbeitslosenversicherung fördert durch arbeitsmarktliche Massnahmen die rasche und dauerhafte Wiedereingliederung ins Erwerbsleben. Eine dieser Massnahmen ist die vorübergehende Beschäftigung in einer kaufmännischen Praxisfirma (PF). Die Massnahme besteht darin, im kaufmännischen Bereich eine fiktive Firma (PF) für 25 Personen mit dem Ziel zu betreiben, den Teilnehmenden erste Berufserfahrungen zu vermitteln bzw. ihre beruflichen Kenntnisse aufzufrischen oder zu erweitern.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Erstellen Rohbau (UG/EG/OG), Beton- und Maurerarbeiten inkl. Nebenarbeiten, Baumeisteraushub, UG wasserdichte Ausführung (Bauen im Grundwasser)

eligibilityCriteria: 19.07.2013 Kosten: Keine


name: Gemeindeverband Altersheim Beatenberg/Habkern,à l'attention de Andres Sieber, Stockbrunnen 91, 3803 Beatenberg, Suisse, Téléphone: 033 841 88 00, Fax: 033 841 88 01, E-mail:

title: Heizungsanlagen

description: Umbau und Erweiterung Alters - und Pflegeheim Beatenberg - Habkern

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Leitung Forschungsprogramm Windenergie

description: Voir cahier des charges

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: N5 Umfahrung Biel, Verfasser UVB 3. Stufe Zubringer (Mandat Z4)

description: Le mandat contient les prestations pour la réalisation du rapport d'impact sur l'environnement 3ème étape y compris cahier des charges SER pour le projet partiel Raccordement Rive droite. L’appel d’offres porte sur un total prévu de 2'500 heures.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 30
(Projektleiter 10%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Lärmschutz 5%, Spezialist Gewässerschutz/Gewässerökologie 5%, Spezialist Störfallvorsorge/Ereignisbewältigung 5%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 30
(Projektleiter 10%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Lärmschutz 5%, Spezialist Gewässerschutz/Gewässerökologie 5%, Spezialist Störfallvorsorge/Ereignisbewältigung 5%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:


name: Ruferheim Nidau Allmendstrasse 52, 2560 Nidau

title: Sanierung, An-, Um- und Neubau Ruferheim

eligibilityCriteria: Siehe Vorspann.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Siehe Vorspann.:
Siehe Vorspann.:


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01 – assainissement bruit de 9 tronçons autoroutiers – prestations d'appui au maître d'ouvrage (BAMO).

description: L'ordonnance sur la protection contre le bruit prescrit l'assainissement des routes nationales jusqu'au 31.3.2015. En fonction des résultats des concepts globaux de maintenance (Erhaltungskonzepte EK) bruit actuellement en cours, les tronçons suivant devront être assainis sur l'A1, l'A9 et l'A12: — N01 Bardonnex, — Bernex, — N01 Gland, — Etoy, — N01 Etoy, — Écublens, — N09 Roche, — Bex, — N12 La Veyre, — Semsales, — N12 Riaz, — Ecuvillens, — N12 Ecuvillens, — Düdingen, — N12 Düdingen, — Flamatt, — tronçon en option (correspond à un tronçon d'entretien type de la filiale d'Estavayer-le-Lac, voir vue synoptique en annexe «tronçons d'entretien des RN (Uplans)»). Les prestations de bureau d'appui au maître de l'ouvrage (BAMO) pour les phases partielles AP (projet définitif) jusqu'à la mise en service font l'objet du présent marché. En tant que BAMO, le mandataire doit en premier lieu décharger la direction et la coordination des tâches du mandant. Il prend en charge la plus grande partie des tâches incombant au maître de l'ouvrage selon les normes SIA 103 et 112 et le manuel technique de l'OFROU.

street: Place de la Gare 7

OPAN concept SA

street: Ruelle Vaucher 22, case postale 686


title: Campus HE Delémont

description: Réalisation, en entreprise totale (y compris planification complète, prestations d'architecture et d'ingénierie et autorisations administratives incluses) d'un bâtiment d'une surface d'environ 7'000m2 SUP (11'200m2 SBP) ainsi que d'un parking de 95 places en sous-sol avec option pour 100 places supplémentaires. Le programme est composé de surfaces administratives ainsi que de locaux d'enseignement, auditoire, salles spécialisées et salles de séminaire. Situé en bordure de voies CFF en exploitation, ce marché comprend également la démolition d'installations ferroviaires et de bâtiments existants. Le bâtiment objet du marché devra recevoir les labels Minergie Eco, Mopec 2 et Parc naturel. Il requiert des connaissances particulières, notamment face à la proximité de l'installation ferroviaire en exploitation, à la présence de la nappe phréatique ainsi que d'une situation environnementale exigeante. Le projet de construction mis en appel d'offres porte sur une partie d'un site sis en proximité de la gare CFF de Delémont. Les soumissionnaires devront aussi présenter une vision du développement d'ensemble du site, aux conditions définies dans les documents d'appel d'offres (la réalisation du développement futur ne fait pas l'objet du présent appel d'offres). L'adjudicateur se réserve le droit d'adjuger de gré à gré à l'adjudicataire des marchés complémentaires liés au marché de base objet de la présente procédure. Pour le surplus, il est fait référence aux documents d'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Prix forfaitaire (méthode de notation CROMP au carré):
Qualité architecturale et fonctionnelle du projet:
Qualité technique, rentabilité, durabilité:
Garantie de qualité de l'exécution:
Garantie du respect des délais:

SI Campus HE-Jura SA

street: Rue du 24-Septembre 2

name: Trésorerie générale, M. Christian Froidevaux

HRS Real Estate SA

street: Rue de la Vernie 12


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, Projets Région Centre

title: Construction d'une centrale d'exploitation à Berne Wankdorf – prestations des mandataires.

description: La direction du groupe CFF a décidé de rassembler de nombreuses fonctions clés du groupe sur le site de WankdorfCity à Berne. Le nouveau siège des CFF en cours de réalisation dans le périmètre de WankdorfCity d'ici à 2014 se compose du bâtiment atrium (Atriumbau) et du bâtiment longitudinal (Längsbau). Sur le site de construction 2a émergera dès 2017 le bâtiment d'exploitation concerné à Berne Wankdorf.

street: Tannwaldstrasse 2, case postale 1701


title: Construction d'un nouveau cycle d'orientation avec aula à Martigny.

description: CFC 271.0 Chapes, bâtiment A.

Services techniques municipaux

street: Rue de l'Hôtel de Ville 1


title: 1101 Umbau Predigerchor, Predigerplatz 33, 8001 Zürich

description: Neugestaltung Eingangsbereich und Erschliessung über sämtliche Geschosse (inkl. neuer Lift) Neugestaltung der Schatzkammer (Erdgeschoss)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Qualität/Referenzen: 30
Lehrlingsausbildung: 10
Preis: 60
Qualität/Referenzen: 30
Lehrlingsausbildung: 10


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 108, Thal: Brücke Seegraben

description: Die Brücke wird in gleicher Lage mit verbreiterter Fahrbahn und Gehwegen erstellt. Während der Bauzeit wird der Verkehr umgeleitet. Approximative Hauptmengen: - Schalungen 300 m2 - Bewehrungen 15'000 kg - Beton 115 m3 - Beläge 390 t

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: H19 Strassenkorrektion Rabius - Sumvitg, Baulos 1, Belagsarbeiten

description: Abdichtungen 120 m2; Berandungen 850 m; Fundationsschicht UG 0/45 900 m3; Planie 4'000 m2; Belag AC T 22 N 1'150 t; Belag AC 8N 90 t


name: Koordinationsstelle Biodiversitätsmonitoring, Hintermann & Weber AG,Austrasse 2a, 4153 Reinach, Suisse

name: Office fédéral de l'environnement OFEV, Division Sols et biotechnologie, Section Sols, à l'attention de Fabio Wegmann,Worblentalstrasse 68, Ittigen, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 93 46, Fax: +41 31 324 79 78, E-mail:

title: BDM-Probenahmezyklus im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings bis 2015

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Projet de construction d’un nouveau bâtiment administratif communal avec parking souterrain et prolongation du passage sous-voies, complétée de la réfection des façades, de la rénovation et de la transformation du bâtiment existant

description: Marché d'entreprise totale pour la phase d'exécution, donc y compris les prestations de service (architecte, ingénieur civil, ingénieurs spécialisés, etc.) nécessaires à l'élaboration des plans d'exécution et à l'exécution des travaux jusqu'à et y compris l'obtention du permis d'habiter. La phase d'autorisation de construire est achevée. Les ingénieurs pré-impliqués dans la phase de projet sont autorisés à participer comme sous-traitants ou associés de l'entreprise totale. Ils sont annoncés dans le dossier d'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Comme l´appel d´offres est soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Pour l'assainissement de la cave vinicole dans le bâtiment AK, Agroscope Changins - Wädenswil (ACW) à Nyon, une équipe de planificateur général est recherchée.

description: Agroscope Changins - Wädenswil ACW est une des 3 stations de recherche agronomique publique suisse regroupées sous le nom d'Agroscope. Elle dépend de l'Office fédéral de l'agriculture et prépare les bases scientifiques et techniques nécessaires à une agriculture efficace, durable et compétitive. L'ACW effectue des recherches appliquées en production végétale: culture des champs, herbages, viticulture, arboriculture, horticulture, baies, plantes aromatiques et médicinales. Le bâtiment AK a été mis en service en 1974 et conçu en temps que bâtiment de recherche pour l'étude des produits viticoles. Le bâtiment dispose d'installations techniques très importantes destinées en particulier à la maitrise des températures durant les phases de vinification. Un rapport d'analyse de l'état de l'ouvrage, ainsi qu'une étude des besoins des utilisateurs démontrent que le bâtiment AK nécessite un assainissement tant en raison d'une consommation énorme en énergie (en particulier de l'énergie de refroidissement) que par l'état des installations techniques (CVSE), du second-œuvre en général: sanitaires, revêtements, portes et fenêtres et de l'équipement d'exploitation. Le bâtiment, bien qu'opérationnel à ce jour, n'est plus adapté au mode de fonctionnement et aux réglementations actuelles. Une étude de faisabilité (stratégies d'interventions) sert de base pour un projet d'assainissement du bâtiment AK (améliorer les espaces de travail, rénovation générale intérieure, réfection de l'enveloppe du bâtiment, mise en conformité sécurité feu, remplacement et assainissement CVCSE, renouvèlement de l'équipement d'exploitation (cuves)). Les buts principaux sont de diminuer la consommation d'énergie et d'optimiser l'outil de production afin qu'il réponde aux besoins des utilisateurs. Le mandat comprend les phases 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53 définies dans le MP SIA112, relatifs aux prestations de mandataires suivantes: — CFC 291 architecte (responsabilité générale) — CFC 292 ingénieur civil — CFC 293 ingénieur électricien — CFC 294 ingénieur CVCR — CFC 295 ingénieur en installations sanitaires — CFC 296 ingénieur spécialisé en « process » vinicole — CFC 296 décontamination — CFC 296.3 physicien du bâtiment — CFC 298 ingénieur en gestion technique du bâtiment (MCRG)

street: Fellerstrasse 21

Vernet Hogge Architectes SA

street: Avenue de Tivoli 60


title: Lüftungsanlagen


name: Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi, via Carlo Salvioni 12a, 6500 Bellinzona, Suisse

title: 0097 - Concorso per la fornitura di carta per fotocopiatrici, stampanti laser e stampanti a getto d’inchiostro per l’Amministrazione cantonale (AC) e per l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)

description: Fornitura di carta per fotocopiatrici, stampanti laser e stampanti a getto d’inchiostro per l’Amministrazione cantonale (AC) e per l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)

eligibilityCriteria: Sono richieste le dichiarazioni degli oneri sociali e delle imposte cantonali e comunali. Per le ditte estere valgono le dichiarazioni equivalenti.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Tramway t1 - Tronçon EPSIC - Passage des Jumelles - Dévoiement des réseaux et aménagements de voirie

description: Dans le cadre de l’extension du réseau des transports publics de la région lausannoise, une nouvelle ligne de tramway t1 sera réalisée entre la gare de Renens et la gare du Flon à Lausanne. La présente soumission s’attache aux travaux de génie civil du Lot 9 intitulé « Tronçon EPSIC - Passage des Jumelles ». Sont compris dans cet appel d'offres les travaux de l'entreprise de génie civil pour l'adaptation des réseaux mtulifluides, l'aménagement complet de la voirie, la démolition, l'adaptation et la construction d'ouvrages en béton armé et de murs de soutènement ainsi que la nouvelle galerie technique pour le chauffage à distance.

eligibilityCriteria: Le présent appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises suisses ou étrangères dont le siège est dans un pays qui offre la réciprocité aux entreprises suisses en matière de marché public. Les autres conditions sont selon art. 29 et 32 du règlement cantonal des marchés publics RMLP-VD.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: MONITORING@SCI

description: Beschaffungsgegenstand ist die Erbringung eines Auftrags oder eines Personalverleihservices mit mindestens einem Mitarbeitenden des strategischen Partners in der ICT-Rolle «Applikations-Entwickler» mit dem Skill «Senior» oder «Master». Der Auftrag bzw. der Verleihservice wird verwendet für die Applikationsentwicklung des Überwachungstools des Dispositionssystems für den SBB Bahnbetrieb RCS (Rail Control System). Zu den Kernaufgaben gehören: - Konzeption und Umsetzung notwendiger Erweiterungen sowie permanente Überarbeitung und Vereinfachung, um die Betreibbarkeit im ständig komplexer werdenden Umfeld zu gewährleisten. - Realisierung u.a. unter Verwendung von Java, Tibco Rendezvous, Tibco Hawk, RTView sowie diverser anderer Schnittstellentechnologien - Durchführung aller Lifecycle-Massnahmen für die betroffenen Komponenten und Tools

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1.0 - Qualität (60%):
ZK 1.1 - Qulifikation der angebotenen Mitarbeiter (CVs): 10
ZK 1.2 - Erfahrung in System-Engineering und -Administration: 10
ZK 1.3 - Mitarbeiter-Assessment: 40
ZK 2.0 - Vertrag (15%):
ZK 2.1 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen: 15
ZK 3.0 - Preis (25%):
ZK 3.1 - Kosten: 25
ZK 1.0 - Qualität (60%):
ZK 1.1 - Qulifikation der angebotenen Mitarbeiter (CVs): 10
ZK 1.2 - Erfahrung in System-Engineering und -Administration: 10
ZK 1.3 - Mitarbeiter-Assessment: 40
ZK 2.0 - Vertrag (15%):
ZK 2.1 - Kommerzielle und juristische Vertragsbedingungen: 15
ZK 3.0 - Preis (25%):
ZK 3.1 - Kosten: 25


name: L.GUARNACCIA,CHEMIN DES ILSE, 1860 AIGLE, Suisse

name: Office des Bâtiments - Direction des rénovations,Selon le dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Réfection des Escaliers de secours - Construction métallique

description: Fourniture, fabrication et pose d'escaliers de secours

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Lüftungsanlagen

description: Sanitäre Anlagen

title: Jugend- und Kulturhaus Dynamo

description: Instandsetzung


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Koblenz/Waldshut AO; DE/CH; Sanierung Rheinbrücke B-003; Kompletter Ersatz des Korrosionsschutzes bei den Gehwegen, Untersicht Fahrbahnplatte zwischen beiden Hauptlängsträgern und an der Fahrbahnoberseite, beide Hauptlängsträger.

description: Gesamte zu bearbeitende Stahloberfläche ca. 3'800 m2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 70
2. Auftragsanalyse: 25
- Risikobeurteilung 40 %:
- Vorgehenskonzept 40 %:
- ISO-Zertifikat 20 %:
3. Lehrlingsausbildung: 5
1. Preis: 70
2. Auftragsanalyse: 25
- Risikobeurteilung 40 %:
- Vorgehenskonzept 40 %:
- ISO-Zertifikat 20 %:
3. Lehrlingsausbildung: 5


title: Erweiterung einer Schulanlage in Holzelement-, Misch- oder Massivbauweise unter laufendem Betrieb

description: BKP 1 – 9, Gesamtleistung (Projektierung/ Baueingabe/ Ausführungsplanung/ Ausführung/ Inbetriebnahme gem. SIA 102); Erweiterung der Schulanlage Gumpenwiesen in Holzelement-, Misch- oder Massivbauweise unter laufendem Betrieb

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung eingeladen werden die vier bis fünf bestgeeigneten Gesamtleistungsteams, welche mittels Präqualifikationsunterlagen ihre fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe (Erweiterung Schulanlage) nachgewiesen haben.


name: Genossenschaft Erhalt der terrassierten Rebberge von Visperterminen

title: Erhalt der terrassierten Rebberge und Trockensteinmauern (Los3)

description: Sanierung Trockensteinmauern Mauerkronensanierung = 525m2 V-Flick vonTrockenmauern = 325m2 Teil- oder Gesamtsanierung von Trockenmauen = 180m2

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 55
Referenzen im Trockenmauerbau: 30
Referenzen der vorgesehenen Mitarbeiter: 15
Angebotspreis: 55
Referenzen im Trockenmauerbau: 30
Referenzen der vorgesehenen Mitarbeiter: 15


title: Kraftwerk Grimsel 1, Reguliertransformator

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Planung (Engineering, Bemessung), Fertigung und Transport von einem kompletten Reguliertransformator 10 MVA. Der neue Reguliertransformator wird an Stelle des bestehenden 5 MVA Reguliertransformator im gleichen Traforaum eingesetzt. Dieses Anlageteil hat in einwandfreiem Zusammenspiel mit der Anlage der KWO zu funktionieren. Die Berücksichtigung der angrenzenden Systeme wie Klemmenanschlüsse (13.5 kV und 16 kV), Anschlusskasten und die Kühlwasseranschlüsse sind Bestandteile des Angebotes des Ausschreibungsgegenstandes. Der Anbieter hat im Angebot darzulegen, dass der Ausschreibungsgegenstand einwandfrei und bestim-mungsgemäss funktioniert. Konzepte und Designdetails sind dem Angebot beizulegen und werden bewertet.

eligibilityCriteria: Teilnahme an der obligatrischen Begehung vom 21. August 2013. Die Anmeldung zur Begehung muss schriftlich bis am 20. August 2013, 16:00 Uhr bei der Beschaffungsstelle wie in Teil 0 der Ausschreibungsunterlagen beschrieben, erfolgen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit des Angebots: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50
Wirtschaftlichkeit des Angebots: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50


description: CFC 215 et 221 Façades ventilées avec revêtement en aluminium et vitrage également en aluminium.

title: Agrandissemet du site scolaire et parc sportif - Censuy - Renens.

description: Construction d'une école de 15 classes, de locaux annexes d'une salle de gymnastique double avec des locaux attenants, des aménagements extérieurs.

awardCriteriaDetails:
Coût:
Présentation de l'entreprise (les 4 sous-critères totalisent ):
Minimum 5 références récentes en rapport avec l'objet:
Service de piquet, dépannage, etc. (les 2 sous-critères totalisent ):
Protection de l'environnement:
Organisation prévue pour le chantier (les 4 sous-critères totalisent):

Regtec SA

street: Route de Berne 109


title: BKP 244 Lüftungsanlagen Ersatzneubau Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg

description: Neubau eines Pflegeheims mit einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Die Nutzung ist geschossweise organisiert. Im Untergeschoss befinden sich Lingerie, Schutzraum, diverse Lagerräume sowie die haustechnischen Einrichtunge. Die Cafeteria mit Grossküche, die Büros der Administration sowie diverse halböffentliche Bereiche (Aufbahrung, Raum der Stille, Mehrzwecksaal) sind im Erdgeschoss untergebracht. Im 1. - 3. Obergeschoss befinden sich jeweils zwei Pflegegruppen mit je 14 Zimmern und zugehörigen Aufenthalst- und Nebenräumen. Das 4. Obergeschoss bietet einer Pflegegruppe mit 14 Zimmern sowie der Aktivierung, Physiotherapie und zwei grossen Terassen Platz.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12


name: Bureau des achats (PROCUREMENT),4, route des Morillons, CH-1211 Geneva 22, Suisse, E-mail:

title: Assurance globale pour la couverture des risques - Biens immobiliers et mobiliers, dommages immatériels

description: Voir DAO

eligibilityCriteria: Voir DAO


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost Projektmanagement 2

title: Rapperswil Bahnhofumbau Los 3Fahrleitungs- und Signalfundamente inkl. Tiefengründung.

description: Les travaux comportent la construction de pieux forés injectés non tubés (micropieux) pour les massifs d'ancrage de lignes de contact, la construction nouvelle des fondations des mâts des lignes de contact et des massifs d'ancrage (la plupart sur des pieux) et la construction nouvelle des fondations de signaux. Quantités principales, indications de quantités à titre informatif: - massifs d'ancrage de lignes de contact: 190 unités, - ancrages pour les fondations: 50 unités, - pieux de fondation: 170 unités, - fondations de signaux: 40 unités.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Kasernenstrasse 95/97


title: H19/H416 Entwässerung Baumeisterarbeiten

description: Abtrag/Aushub 60 m3; Entwässerungsleitungen 110 m; Instandsetzung Natursteinrinnen 200 m2


name: Direction des finances du canton de Berne Secrétariat général,à l'attention de Reto Burn, Münsterplatz 12, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 53 97, Fax: 031 633 53 99, E-mail:

title: Unabhängige Prüfung der Informatik im Kanton Bern

description: Ausschreibungsgegenstand ist die Erstellung einer schriftlichen Expertise über die Zweckmässigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die Sicherheit des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in der Verwaltung des Kantons Bern, in Umsetzung der Motionen 233-2012 und 181-2012 des Grossen Rates. Siehe im Einzelnen die Angebotsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 35
Erfahrung und Eignung der Schlüsselpersonen: 25
Lösungsansatz: 20
Verfügbarkeit von Vergleichsdaten: 20
Preis: 35
Erfahrung und Eignung der Schlüsselpersonen: 25
Lösungsansatz: 20
Verfügbarkeit von Vergleichsdaten: 20


title: BKP 221.0 Fenster aus Holz / Militärkantine


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Gymnasium Laufen Etappe 3/4 Instandhaltung Halle, Elektroarbeiten

description: Etappe 3 (A) Erneuerung der Brandmeldeanlage, Einbau einer Not- und Fluchtwegbeleuchtung. Diverse Änderungen und Anpassungen an den Installationen. Etappe 4 (B) Die bestehenden Leuchten, Lautsprecher Steckdosen, Brandmelder, Leitungen, Kanäle und Rohre werden demontiert und durch neue Produkte ersetzt. Zudem wird die Not und Fluchtwegbeleuchtung erweitert.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Kanalsanierung Abwasser

description: Die Kanalsanierung Abwasser umfasst die Renovierung und Reparatur eines Regenabwassersammelkanals DN2200. Hauptmengen: - GFK-Kurzrohrlining 170m - Manuelle Reparatur 150m

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Schlüsselpersonen: 25
Auftragsverständnis/Qualität: 15
Preis: 60
Schlüsselpersonen: 25
Auftragsverständnis/Qualität: 15


name: Schweizerische Südostbahn AG Güterstrasse 1, 9100 Herisau

title: Umbau und Erweiterung der Fahrleitungsanlage, Doppelspurausbau, Strecke Schindellegi - Biberbrugg

description: Ingenieur- / Fachplanerleistungen Fahrleitung SIA Teilphasen 31 - 41

eligibilityCriteria: 20.02.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis: 40
ZK 2: Firmenreferenzen, Referenzobjekte, Referenzen und CV der Schlüsselpersonen: 35
ZK 3: Auftragsanalyse, Chancen / Risiken, Vorgehen, PQM, Projektorganisation / Terminplan: 25
ZK 1: Angebotspreis: 40
ZK 2: Firmenreferenzen, Referenzobjekte, Referenzen und CV der Schlüsselpersonen: 35
ZK 3: Auftragsanalyse, Chancen / Risiken, Vorgehen, PQM, Projektorganisation / Terminplan: 25


name: Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO),à l'attention de Herrn Daniel Böni, Wildbachstrasse 2, 8340 Hinwil, Suisse, Téléphone: 044-9383102, Fax: 044-9383108, E-mail:

title: Rückbau Rauchgasreinigungsanlage

description: Die alte Rauchgasreinigung (RGR), die Abwasserbehandlungsanlage (ABA), die Eindampfanlage (EDA), die Reststoffbehandlung, sowie deren Verbindungleitungen sind zu demontieren und zu entsorgen. Demontiertes Material ist soweit möglich dem Recycling zuzuführen. Nicht recycelbares Material soll den ausgewiesenen Entsorgungswegen zugeführt werden. Chemikalien wie zum Beispiel das Toluol aus dem Wärmetauscher sind unter grössten Sicherheitsvorkehrungen zu entleeren und fachgerecht zu entsorgen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung der Angebote gelten folgende Zuschlagskriterien::
1. Vorgeschlagenes Rückbau- und Entsorgungskonzept, Auftrags- und Risikoanalyse, Konzept zur Arbeitssicherheit, Qualitätssicherung 60%:
2. Festpreis (Pauschale), Zahlungsplan 25%:
3. Projektorganisation, Schlüsselpersonen 10%:
4. Terminprogramm und Termingarantien 5%:
Für die Bewertung der Angebote gelten folgende Zuschlagskriterien::
1. Vorgeschlagenes Rückbau- und Entsorgungskonzept, Auftrags- und Risikoanalyse, Konzept zur Arbeitssicherheit, Qualitätssicherung 60%:
2. Festpreis (Pauschale), Zahlungsplan 25%:
3. Projektorganisation, Schlüsselpersonen 10%:
4. Terminprogramm und Termingarantien 5%:


title: Unterwegli, Römerstrasse bis Talackerstrasse; Gesamtsanierung

description: Ersatz der öffentlichen Kanalisation, der Wasserleitung und der öffentlichen Beleuchtung, Neubau Trasse Elektrizität und Strassensanierung


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: Etablissement du EK assainissement du bruit autoroutier tronçons N1 Gland-Etoy, N1 Etoy-Ecublens, N9 Roche-Bex, N12 Ecuvillens-Düdingen.

description: Établissement du concept global de maintenance « Protection contre le bruit » (EK bruit) selon le manuel technique T/U de l'OFROU (chapitre 80 de la phase EK, selon fiche technique N°21 001-20280 Prestations de l'étude de projets EK Protection contre le bruit) pour les 4 tronçons suivants : N1 Gland-Etoy, N1 Etoy-Ecublens, N9 Roche-Bex, N12 Ecuvillens-Düdingen.

Schopfer + Niggli SA

street: Boulevard de Grancy 19A


title: 1550spithu / BKP230 Elektroinstallationen

description: Elektroanlagen: Starkstrominstallationen, Schwachstrominstallationen, Bauprovisorien.


name: Gemeinde Richterswil Abteilung Liegenschaften,à l'attention de Riccardo Lozza, Chrüzweg 8, 8805 Richterswil, Suisse, Téléphone: 044 / 787 11 81, E-mail:

title: Wohn- und Pflegeheim Gartenstrasse, Richterswil

description: Neubau eines Wohn-und Pflegeheims in Richterswil. Geschosse: UG, EG, 1.-2.OG, DG. Zu vergebene Arbeiten: Kommunikationslösung (Telefon und Patientenruf).


name: VON RO ECHAFAUDAGES SA LANCY,Route des Jeunes 4b, 1227 CAROUGE, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HEG Battelle - Bâtiment B / installation d'échafaudages

description: Travaux d'installation d'échafaudages: - La fourniture et la pose des éléments décrits dans l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Sanierung Flurstrassen Obergoms

description: Sanierung Flurstrassen Gemeinde Obergoms; Los 2 Instandstellung Flurweg Obere Haldenstrasse (3170m) und Lischenweg (1035m) Kieswege: Wiederherstellung des ursprünglichen Fahrbahnprofiles (Sanierung Entwässerung, teilweise Sanierung Oberbau / teilweise Materialersatz / Fräsen/ Einbau Verschleissschicht)

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet und ausgefüllt werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Betrag des Angebots: 60
Qualifikation des Anbieters: 25
Qualifikation des Angebotes: 15
Betrag des Angebots: 60
Qualifikation des Anbieters: 25
Qualifikation des Angebotes: 15


title: Sanierung Bühlhofstrasse

description: Belagssanierung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


title: Neubau Gemeindehaus Uetikon am See

description: Neubau Gemeindehaus Uetikon am See

eligibilityCriteria: 22.11.2013 Kosten: Keine


title: H.T0100, T14, Liftaustausch und Brandschutz

description: In einem sechsstöckigen Gebäude (Gebäudeklasse D) sind drei Treppenhäuser mit je einer eigenen Rauchschutz-Druckanlage auszurüsten. Es wird jeweils auf drei verschiedenen Geschossen eingeblasen und es kann auf jedem Geschoss abgeströmt werden. Für zwei der Anlagen ist ein langer, redundanter Ansaugkanal auf einem Kiesdach zu erstellen. Eine Anlage schützt nebst dem Treppenhaus einen Feuerwehrlift. Der Ingenieur hat folgende Luftmengen ermittelt: 1 x 26'000 m3/h; 1 x 34'000 m3/h; 1 x 42'000 m3/h. Geschätzte Baukosten gemäss KV: 510'000.--.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 45
Erfahrung Projektleiter: 15
Referenzen: 25
Qualität Angebot: 10
Vorbehalte Anbieter: 5
Preis: 45
Erfahrung Projektleiter: 15
Referenzen: 25
Qualität Angebot: 10
Vorbehalte Anbieter: 5


title: Ferme des Tilleuls - Renens - CFC 222-223-224

description: Réhabilitation de la ferme des Tilleuls en une structure d'accueil d'activités publiques

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Um- und Ausbau Burgerbibliothek Bern, BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Bedachungsarbeiten am Mansardendachstuhl in Holz und Mansardendach aus Beton. Demontage und Abbruch von bestehender Ziegeldeckung, Unterkonstruktion und teils Dämmung. Abbruch der Blechteile wie Traufe, Abfallrohre, Eindeckungen, Kehlbleche und bestehender Blitzschutz. Dämmen des Mansardendachstuhles in Holz zwischen den Sparren, inkl. Unterdach aus Holzfaserdämmplatte und Unterdachbahn aus Kunststoff mit verschraubter Konterlattung. Erstellen einer Ziegellattung und Tonziegeleindeckung sowie erstellen von Traufbrettern und Dachuntersicht aus Holz. Neue Polyurethan-Dämmung auf Mansardendach aus Beton mit Unterkonstruktion in Holz, ab dem Unterdach ist der gleiche Aufbau wie beim Mansardendachstuhl in Holz. Einbauen von Velux-Fenstern, teils mit RWA-Flügeln. Erstellen eines Flachdachaufbaus mit Schaumglasdämmung im Innenhof mit Oblichtkuppeln, inkl. Wurzelschutz- und Drainageschicht.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) und die dazugehörige Verordnung (ÖBV) Anwendung. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Termins verbindlich. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.


title: Elektronische Einsatzdokumentation für den Rettungsdienst

description: Fourniture d’une application pour la documentation d'information sur l'utilisation et d'observation medical numérique pour le service de sauvetage au sein du programme ICT-Front de Schutz & Rettung (SRZ)

eligibilityCriteria: CHF 300.00 Die Unterlagen werden gegen eine Gebühr von CHF 300.- versandt. Die Gebühr wird nur fällig, falls kein gültiges Angebot eingereicht wird.


name: Direction des systèmes d'information et de communication

title: Acquisition et maintenance d'équipements et de logiciels de marque Cisco.

street: 25 rue du Stand

Connectis AG

street: Sonnenplatz 6


name: Eidg. Materialprüfungs – uns Forschungsanstalt Empa Departement «Materials Meet Life»

title: Röntgen-Diffraktions-System für WAXD und SAXS

description: Un cahier des charges détaillé peut être demandé (Art. 3.13). Système modulaire de diffraction des rayons X pour mesures WAXD et SAXS.

street: Lerchenfeldstr. 5

Bruker AXS GmbH

street: Östliche Rheinbrückenstraße 49

countryName: DE


title: ARA Morgental Erschliessungsstrasse Süd

description: - EW-Trassee: Länge ca. 465 m - Kanäle DN bis 300 mm: Länge ca. 675 m - Kanäle DN = 400 bis 500 mm: Länge ca. 265 m - Aushub und Entsorgung: 2'200 m3 fest - Liefern und Einbringen Fundation: 1'400 m3 fest - Randabschlüsse: Länge ca. 770 m - Asphaltbeläge AC T 22 N: ca. 545 t - Asphaltbeläge AC 8 N: ca. 277 t


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Fellerstrasse 13 und 13a, Bern - Flachdachsanierung, BKP 224

description: Sanierung der Flachdächer Gebäude 13 und 13a inkl. Spenglerarbeiten und Erneuerung Blitzschutz

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (80%):
- Auftragsspezifische Referenzen (20%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 3 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (80%):
- Auftragsspezifische Referenzen (20%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 3 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Preda Palpuogna Belagsarbeiten

description: Belag AC T 22 N 440 t; Belag AC 8 N 150 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Oberrealta Baumeisterarbeiten

description: Aushub/Abtrag ca. 3'900 m3; Schüttung ca. 800 m3; Fundation ca. 2'000 m3; Sickerleitung ca. 400 m; Schalung ca. 830 m2; Beton ca. 700 m3; Steinverkleidung ca. 100 m2


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: 2012-049 Bd des Philosophes

description: Travaux de fouille pour pose conduite eau potable DN 400 sur 350 ml au Boulevard des Philosophes, rue de Candolle, Place Claparède et raccordements dans les rues adjacentes.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.