title: Tramway t1 - Garage atelier - Ventilation

description: Dans le cadre de l’extension du réseau des transports publics de la région lausannoise, une nouvelle ligne de tramway t1 sera réalisée entre la gare de Renens et la gare du Flon à Lausanne. La construction d’un garage atelier à tramway (GAT) est prévue sur le parcours de la ligne. La présente soumission comprend : •Ventilation, aération contrôlée des bureaux •Ventilation, aération contrôlée des locaux de service •Ventilation, atelier + lavage boggie

eligibilityCriteria: Le présent appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises suisses ou étrangères dont le siège est dans un pays qui offre la réciprocité aux entreprises suisses en matière de marché public. Les autres conditions sont selon art. 29 et 32 du règlement cantonal des marchés publics RMLP-VD.


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Hirzel, Zugerstrasse, Km 3.900 - 4.400, Morgental bis Siten

documentType: tenderNotice

description: Abschlüsse und Belagsarbeiten Fahrbahnlänge: 400m Trottoirlänge: 500m Fahrbahnbreite: 7.0m bis 10.0m Trottoirbreite: 2.0m Randabschlüsse Naturstein: 1615m Fräsarbeiten: 5350m2 Belagsaufbruch: 2780m2 Aushub fest: 2155m3 Kieslieferungen lose: 2565m3 Bit. Mischgut: AC 8 N: 100t Bit. Mischgut: AC MR8: 325t Bit. Mischgut: AC T 16 N: 150t Bit. Mischgut: AC T 22 S: 1020t Rohre NW 150 bis 300mm: 1100m Schächte: 2 Stk Schlammsammler: 28 Stk

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en management de projets

title: Projet de construction d'un bâtiment scolaire, d'une salle double multisports, d'une UAPE et d'un parking souterrain.

description: Le marché est un contrat d'entreprise générale (services et travaux) pour une réalisation depuis les phases 4.41 à 4.53 selon SIA. Le projet définitif est achevé et est en cours de démarche d'obtention du permis de construire. La production de chaleur et l'achat du mobilier scolaire et de salles de gymnastique (non fixe) feront l'objet d'un appel d'offres séparés et ultérieures à des entreprises spécialisées.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualités techniques de l'offre:
Organisation du soumissionnaire:
Références:

street: Rue des Tuillières 1


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen und Print

title: Übersetzungsdienstleistungen, nicht SBB-spezifisch

description: Der Dienstleister übersetzt Texte im Bereich nicht SBB-spezifisch.

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35
Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Scharans Belagsarbeiten

description: Ungebundene Gemische ca. 1'260 m3; Planie ca. 6'320 m2; Berandungen ca. 1'200 m; Schachtdeckel ca. 45 St; Abdichtung PBD ca. 150 m2; AC T 22 N ca. 925 t; AC T 16 N ca. 100 t; AC 8 N ca. 375 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: N5 Contournement de Bienne, ingénieur de projet du tunnel de Port (Mandat Z2)

description: Das Mandat beinhaltet die Ingenieurdienstleistungen für den Neubau des Porttunnels: - Strassentunnel bergmännisch, 2-spurig - Portalzone Ost in Port mit Schnittstelle zur geplanten Brücke unterhalb Portwehr - Anschluss West an bestehende Kantonsstrasse in Ipsach/Nidau Es werden die Ingenieurleistungen der folgenden Phasen ausgeschrieben: - Bezeichnung der Phasen gem. ASTRA-Richtlinie "Bau der Nationalstrassen" (2001): ** Ausführungsprojekt ** Detailprojekt ** Bauausführung - Bezeichnung der Phasen gem. SIA 103 (2003) ** 32 Bauprojekt ** 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt ** 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag ** 51 Ausführungsprojekt ** 52 Ausführung ** 53 Inbetriebnahme, Abschluss Ausgeschrieben wird ein voraussichtlicher Gesamtaufwand von 47'000 Stunden. Die Leistungen werden durch den Auftraggeber phasenweise abgerufen.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:


currency: CHF

title: Mistra application métier ouvrages d'art et Tunnels (Kuba) – maintenance et support 2014 – 2019 (exploitation)

description: L'Office fédéral des routes (OFROU) développe le système d'information pour la gestion des routes et du trafic (Mistra; www.mistra.ch ). Mistra est un système d'information intégré et modulaire, composé d'un système de base et de différentes applications métier.L'application métier «Ouvrages d'art et tunnels (KUBA)» a été développée en particulier pour la gestion de l'entretien des ouvrages d'art. KUBA a déjà un long historique depuis la création de sa première version, le registre des ouvrages d'art il y a 26 ans, jusqu'à aujourd'hui.La version 5 de KUBA est hébergée de manière centralisée à l'OFIT (office fédéral de l'informatique et de la télécommunication). L'OFROU, des cantons et des communes sont déployés en tant que mandants autonomes avec une configuration et un stockage des données séparés.La version 5.1.2 de l'application métier «Ouvrages d'art et tunnels» sera développée jusqu'au premier trimestre 2014 et ensuite maintenue. Le présent appel d'offres a pour objectif d'assurer la maintenance de l'application métier «Ouvrages d'art et tunnel» dès le 2ème trimestre 2014 et jusqu'à la fin de 2019.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Mühlestrasse 2

CAD Rechenzentrum AG

street: Gewerbestrasse 25


title: Construction d'un nouveau bâtiment administratif sur l'aire du Liebefeld, étape A


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES SECURITE- AMENAGEMENTS EXTERIEURS

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES SECURITE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS Pose de clôtures de sécurité, clôture de chantier, aménagement de terrain de sport, engazonnement.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Martin Lustenberger,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 58, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: 236 Schwachstrominstallationen / Ersatz Abstimmungsanlage / Dolmetscheranlage / Lautsprecheranlage

description: simap.ch

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Es findet keine Besichtigung statt

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Referenzen werden aufgrund der eingegebenen Nachweise unter Punkt 3.8 bewertet.:
Serviceorganisation und Pikettbereitschaft wird aufgrund eines Unternehmerkonzepts als Beilage des Angebots beurteilt.:
Das Angebot für Service / Unterhalt für 5 Jahre fliesst in die:
Kriterien::
Preis 50 %:
Referenzen gem. Eignungskriterien 30 %:
Service / Unterhalt 20 %:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Referenzen werden aufgrund der eingegebenen Nachweise unter Punkt 3.8 bewertet.:
Serviceorganisation und Pikettbereitschaft wird aufgrund eines Unternehmerkonzepts als Beilage des Angebots beurteilt.:
Das Angebot für Service / Unterhalt für 5 Jahre fliesst in die:
Kriterien::
Preis 50 %:
Referenzen gem. Eignungskriterien 30 %:
Service / Unterhalt 20 %:


title: Kantonsstrasse KV7 Wiesenbergstrasse, Rutschung km 3.700 -Stützmauer bergseitig -Instandstellung talseitiger Strassenrand -Erneuerung Strasse -Neuer Bachdurchlass

description: Bauteilübersicht Baumeister: (Die temporären Baugrubensicherungen berg- und talseits sind bereits erstellt.) •Erstellen bergseitige Stützmauer, gesichert mit vorgespannten Litzenankern. •Erstellen talseitiger Fussriegel gesichert mit ungespannten Anker und Pfählen. •Erstellen neuer Bachdurchlass inkl. Ein- und Auslaufbauwerk und Gerinneausbau. •Geländemodellierungen. Bauteilübersicht Belagsarbeiten: •Fundationsschicht. •Bituminöse Beläge Tragschicht. •Bituminöse Beläge Deckschicht (ca. 1 Jahr später). Vorausmass: Anker- und Pfahlarbeiten 250 m Betonarbeiten 350 m3 Bachdurchlass NW 1‘000 mm 5 m Belagsarbeiten 450 m2

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Implenia Schweiz AG,Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Suisse

name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: N01/36-48, Beläge Instandsetzung N01, Instandsetzung Belagseinbrüche, Grossflächiger Deckschichtersatz und Verguss von Belagsrissen

description: Örtliche Sanierung von Stabieinbrüchen, Grossflächiger örtlicher Ersatz von Deckschichten, Vergiessen von Belagsrissen auf der Autobahn N01 zwischen Dietikon und Winterthur-Ohringen. Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Unterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 40
ZK2: LÄNGE DER BAUZEIT: 20
- Möglichkeiten Terminoptimierungen, Ausweisen von Reserven: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 20
- Gewährleistung vorgegebener Termine: 10
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms: 5
- Bauabläufe, Personal- und Maschineneinsatz: 5
ZK4: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (TECHNISCHER BERICHT): 15
- Installationskonzept pro Nacht: 10
- Baustellenorganisation: 5
ZK5: QM KONZEPT: 5
- Risikoanalyse mit Bewertung und Massnahmen: 5
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 40
ZK2: LÄNGE DER BAUZEIT: 20
- Möglichkeiten Terminoptimierungen, Ausweisen von Reserven: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 20
- Gewährleistung vorgegebener Termine: 10
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms: 5
- Bauabläufe, Personal- und Maschineneinsatz: 5
ZK4: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (TECHNISCHER BERICHT): 15
- Installationskonzept pro Nacht: 10
- Baustellenorganisation: 5
ZK5: QM KONZEPT: 5
- Risikoanalyse mit Bewertung und Massnahmen: 5
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Ausbau von Polizeieinsatzfahrzeugen

description: Ausbau von Standard Fahrzeugen zu Polizeieinsatzfahrzeugen gem. detailliertem Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: CHF 200.00 Die Ausschreibungsunterlagen werden gegen vorgängige Bezahlung von Fr. 200.- auf das Postcheckkonto, Stadtkasse Zürich, 8022 Zürich, Konto Nr.: 80-2000-1, Zahlungszweck "2520, Submission Ausbau von Polizeieinsatzfahrzeugen" abgegeben. Mit Einreichung einer gültigen Offerte wird der Betrag zurückerstattet.

mainProcurementCategory: goods


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: Construction d'un établissement pénitentiaire- Brenaz 2CFC 700- SECURITE

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2CFC 700- sécurité Surveillance du site durant la phase chantier

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


title: Manuelle ZfP (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen)

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Erweiterung Schulanlage und Mehrzweckturnhalle Zentrum, Wetzikon

description: Abbruch einer bestehenden Turnhalle und diverser anderer Bauteile Rodungen Baugrubenaushub für neue Dreifachturnhalle mit Wasserhaltemassnahmen und Baugrubensicherung


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Erweiterung und Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft Baumeisterarbeiten: Erstellen von Provisorien, Grabarbeiten, Betonrückbauten, Erstellen der Betonarbeiten bei Neubauten, Maurerarbeiten, Abdichtungsarbeiten

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis 100 %:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis 100 %:


name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière,à l'attention de Ne pas ouvrir - documents d'appel d'offre, N06 Bern PUN Baumeister, Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: N06.32-005 Bern PUN Wankdorf - Muri, Anpassung Fahrbahn und Ersatz Deckbelag, Sanierung diverser Kunstbauten, Erstellung Signalträger und Videomasten. Erneuerung von Lärmschutzwänden, Koordination der Realisierung mit den BSA.

documentType: cancellationDetails

description: Ausgangslage: Der Verkehr auf den Nationalstrassen und die damit verbundenen Verkehrsüberlastungen nehmen stetig zu. Die stark befahrene N06 im Abschnitt Bern-Wankdorf - Muri ist bereits heute häufig überlastet, was sich durch Staus auf der Nationalstrasse sowie Rückstaus auf den Zubringer Muri bzw. auf den Anschlüssen zeigt. In Fahrtrichtung Bern ist dabei bereits heute in den Morgenspitzenstunden, in der Gegenrichtung in den Abendspitzenstunden mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Umnutzung des Pannenstreifens (PUN) zum Fahrstreifen hat zum Ziel, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Elimination von Konflikten infolge von Rückstaus, Verflechtungsvorgängen u.a.m. sowie die Verflüssigung des Verkehrs in verkehrsintensiven Zeiten der Nationalstrasse. Projektumfang: Die Abgrenzung ist geografisch durch die Anschlüsse Wankdorf (km 1+650) und Muri (km 7+800) gegeben. Auf dem Abschnitt Bern-Ostring bis Muri wird die PUN in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. Im Abschnitt Wankdorf bis Bern-Ostring kann eine PUN aus Platzgründen nur in Fahrtrichtung Wimmis erstellt werden. Es sind drei verschiedene Installationsplätze (IP) geplant. Der IP Schermenweg, der IP's Ostring und der IP Muri die neu für das Projekt PUN erstellt werden. Massnahmen Trassee: Die bestehende Fahrbahnbreiten (Überholstreifen 3.60 m / Fahrstreifen 3.60 m / Pannenstreifen 2.50 m) werden neu aufgeteilt. Neu wird der ÜS auf 3.20 m reduziert. Der FS bleibt mit einer Breite von 3.60 m bestehen. Der PS wird neu mit 3.35 m Breite markiert. Im Rahmen des Projektes PUN wird vom Projektanfang bis Projektende, das heisst vom Objekt T03 Unterführung Schermenweg bis zum Objekt T19 UEF Anschluss Muri , die Deckschicht ersetzt. Um die Quergefällsdifferenzen zwischen den Fahr- und den Pannenstreifen in den Kurvenaussenseiten zu eliminieren, wird das Quergefälle der Pannenstreifen an dasjenige der Fahrstreifen angepasst. Im Projektperimeter vorhandene Engstellen werden örtlich verbreitert. 53 neuen Querschnittskabinen (QSK) werden mit 4 PE-HD DN 120 erschlossen. Die neuen Masten von Signalbrücken, Winkelmasten und Videomasten sowie die QSK werden durch neue Fahrzeugrückhaltesysteme geschützt. Massnahmen Kunstbauten: Kunstbauten mit Massnahmen: 9 UEF, 5 UNF, 2 Brücken und Sonnenhoftunnel: An den Objekten T06, T07, T09A und der Brücke T10 wird eine Gesamtinstandsetzung durchgeführt. Lokale Instandsetzungen erfolgen an den Objekten T03, T04, T05, T09, T11 und T14 bis T18. Im Rahmen der Eliminierung von Quergefälledifferenzen wird an den Objekten T14-T18 eine Aufbeton-Schiftungen in den Kurvenaussenseiten durchgeführt. Im Sonnenhoftunnel T11A wird eine umfassende Instandsetzung der Mittel- und Aussenwände ausgeführt. Bis in eine Höhe von 2.50m wird er geschädigte Beton abgetragen und ein Vorbeton erstellt. Neue Anprall-Leitmauern sind an den Mittelstützen (Fisch) bei den Objekten T04, T06, T07, T19 vorgesehen. Neue Anprall-Leitmauern werden an den Randstützen bei den Objekten T09A und T09 erstellt. Die vorgezogenen Massnahmen an der UEF T13 werden in einem separaten Los vorgängig submittiert. Instandsetzungsmassnahmen an 16 Stütz- und Leitmauern: Im Ostring: Gesamtinstandsetzung der 4 Stützmauern und 1 zu 1 Ersatz der 5 LSW, an den übrigen Stützmauern erfolgen nur lokale Instandsetzungen. Massnahmen an 8 Lärmschutzwänden (davon 6 Objekte mit Ersatz) Bei den niedrigen Leitmauern (h=0.80m) und New Jersey-Leitmauern erfolgt eine Anpassung der Höhe in Kurvenaussenseiten. Erstellung von 2 neuen Stützmauern bei NHB1 und NHB2, Neubau LSW bei NHB 5, Erstellung einer temporären Nothaltebucht (Bereich Schosshaldenfriedhof) mit einer Vernagelungswand. Wiederherstellung Böschung mittels Erdbewehrung. Neubau von 15 Signalportalen, 12 Winkelmasten, und 18 Videowinkelmasten dabei kommen 5 Standardtypen zu Anwendung. Typ 1: Signalportal 30m (mit Wegweiser), Typ 2: Signalportal 30m (ohne Wegweiser), Typ 3: Winkelmast 15m, Typ 4: Signalportale >35m sowie Typ 5: Videowinkelmaste Verkehrsführung: Die baulichen Anpassungen für den Betrieb der temporären Pannenstreifenumnutzung zwischen Wankdorf und Muri erfolgen unter Verkehr. Es sind 4 Hauptbauphasen und später 2 Deckbelagsphasen vorgesehen. Die Arbeiten an den Kunstbauten erfolgen parallel zu den Arbeiten Trasse. Im Bereich Brücke T10 und Überdeckung Sonnenhof gibt es Inselbaustellen. Während sämtlichen Bauphasen müssen pro Fahrtrichtung 2 Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung gestellt werden. Die Spurbreiten sind mit 3.5 m für die Normalspur und 3.0 m für die Überholspur vorgesehen. Im Baustellenbereich wird durchgehend Tempo 60 km/h signalisiert. Spursubtraktionen mit reduzierter Leistungsfähigkeit sind nur für Nachtarbeiten geplant. Die Trennung zwischen Verkehrsfläche und Baustelle ist grundsätzlich mittels Leitbaken, welche die Verkehrsstreifen von der Baustellenlogistikspur trennt, vorgesehen. Im Bereich Ostring, ab Objekt T09A bis nach dem Objekt T11A (Sonnenhoftunnel) erfolgt die Trennung mit einem mobilen Rückhaltesystem (Vario-Guard). Für die Trennung der Fahrtrichtungen Ri Thun und Ri Wankdorf soll ein mobiles Rückhaltesystem (Vario-Guard) eingesetzt werden. Die Arbeiten sind zwingend im 2-Schichtbetrieb auszuführen. Leistungen und Menge: - Arbeits-(Fassaden)-gerüste 16'900 m2 - Betonabtrag 575'000 dm3 - Abbruch Leitmauer 55 m3 - Reprofilierung Schadstellen 81'500 m2 - Spachtelung + Kratzspachtelung 10'600 m2 - OS + Beschichtung 14'900 m2 - Polymerbitumen-Fahrbahnübergänge 300 m - Mechanische Fahrbahnübergänge 30 m - Bewehrung 440 to - Staifix Zugstangen M33 und M16 950 m - Anschlussgarnituren für Fundamentsockel bestehend aus: Ankerplatte, Versetzlehre, Grund-platte (rostfrei), ETASA für Kabelrohrblock 60 St - Schalung 12'800 m2 - Beton 6'600 m3 - Aushub 24'100 m3 - Abdichtung PBD-Bahn 6'830 m2 - Asphaltbeton- und Gussasphaltbelag 60'000 to - Konsolgerüst 860m - Fundationsschicht (Kies) 5'500 m3 - FZRS 4'700 m - Zäune 950 m - Anpassungen Schächte Entwässerung 490 Stk. - Neue Fundamente für Überkopfsignalisation und Videoüberwachung 60 Stk - Neue QSK 53 Stk - Anpassung Schächte BSA 90 Stk - Rohrblock BSA 4'200 m - De- und Montage Einzelfelder LSW Wittigkofen a = 7.20m 14 Felder - Abbruch best. Signalportale 2 St - Spritzbeton d = 0.20m 4260m2 - Nägel SwissGewi 20 9100m - Stahlbau (Portale + LSW) 325to - Oberflächenschutz Duplex 3'300m2 - LSW kombiniert mit Beton-Element-Mauer 255m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 50%:
Z2: Bauprogramm 35%:
Z 2.1 Länge der Bauzeit 15%:
Z 2.2 Plausibilität des Bauprogramms 10%:
Z 2.3 Umsetzen der Anforderungen und Vorgaben an das Bauprogramm 10%:
Z3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen, Baustellenorganisation 10%:
Z4: QM-Konzept 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Beurteilung der Länge der Bauzeit der Angebote:
- Die kürzeste angebotene Bauzeit (Summe Bauzeit 1+2+3) erhält im Kriterium „Länge der Bauzeit“ die Maximalnote 5. Angebote, deren Bauzeit 215 Tage (entspricht dem Bauprogramm der Bauherrschaft) betragen, erhalten die Note 1. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Angebote, deren Bautzeit über 215 Tage liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- die Note wird auf die Hunderstelstelle gerundet:
- Es werden die Arbeitstage (Mo - Sa) in der Länge der angebotenen Bauzeit bewertet.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 50%:
Z2: Bauprogramm 35%:
Z 2.1 Länge der Bauzeit 15%:
Z 2.2 Plausibilität des Bauprogramms 10%:
Z 2.3 Umsetzen der Anforderungen und Vorgaben an das Bauprogramm 10%:
Z3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen, Baustellenorganisation 10%:
Z4: QM-Konzept 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Beurteilung der Länge der Bauzeit der Angebote:
- Die kürzeste angebotene Bauzeit (Summe Bauzeit 1+2+3) erhält im Kriterium „Länge der Bauzeit“ die Maximalnote 5. Angebote, deren Bauzeit 215 Tage (entspricht dem Bauprogramm der Bauherrschaft) betragen, erhalten die Note 1. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Angebote, deren Bautzeit über 215 Tage liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- die Note wird auf die Hunderstelstelle gerundet:
- Es werden die Arbeitstage (Mo - Sa) in der Länge der angebotenen Bauzeit bewertet.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Abarisk SA,Chemin du Marais 6, 1032 Romanel sur Lausanne, Suisse

name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 6 - Lot 254.40 Installations sprinkler

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 254.40 Installations sprinkler.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung Schulhaus Bläsiring, BKP 240 Heizungsanlagen

description: Demontage von bestehendem Rohrleitungssystem bis zum Haupt-Verteiler. Demontage von bestehenden Heizkörpern. Neue Verrohrung und Verbindung vom Haupt-Verteiler bis an die Heizkörper (2-Rohr-System). Montieren von neuen Säulenradiatoren in den Schulräumen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau, BKP 250 Sanitäranlagen

description: Sanierungsabreiten und Neuinstallation von Sanitäranlagen im Zuge der Gebäudesanierung. Rohrleitungsbau, Sanierung von bestehenden Leitungen, Erneuerung Sicherheitskomponenten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30
Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30


name: Kläranlage Bibertal-Hegau, Technisches Büro, Postfach 96, Wilen 441, 8262 Ramsen

title: Los 21 Pumpstationen und Rohrleitungen

description: Lieferung und Montage von - 6 Rücklaufschlammpumpen je ca. 160 l/s - 3 Rohabwasserpumpen je ca. 380 l/s - ca. 300m Rohrleitungen in V4A und Armaturen NW 300 - 600

eligibilityCriteria: Einhaltung der Submissionsverordnung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10
Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10


title: BKP 242 / 243 Wärmeerzeugung / -verteilung

description: Ersatz der bestehenden Holzschnitzelheizung durch eine bivalente Heizanlage (Holzschnitzel / Erdgas)


name: Atelier d'architecture Jacques Ayer, à l'attention de Jacques Ayer,Route de Chantemerle 64, 1763 Granges.Paccot, Suisse, Téléphone: +4126 466 44 62, Fax: +4126 466 51 00, E-mail:

description: Etanchéité et isolation de toits plats

description: Exécution d'un nouveau couronnement du bâtiment avec des fermes triangulées

title: Réfection de l'enveloppe du centre sportif "Le Platy", Villars-sur-Glâne

description: Démolition des avant-toits existants, création d'un nouveau couronnement, réfection de la toiture et de l'enveloppe

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans les documents d'appel d'offre


title: Hochwasserschutz Bödeli Gerinneausbau Lütschine: ARA-Pumpwerk bis Aenderbergbrücke

description: Gegenstand des Auftrages: Die ausgeschriebenen Arbeiten sind Bestandteil des Gesamtkonzepts Hochwasserschutz Bödeli. Sie stellen die Hochwasser-Sicherheit an der Lütschine auf dem Abschnitt ARA-Pumpwerk Wilderswil bis Aenderbergbrücke sicher. Neubau Hochwasserschutzdämme Ufersicherung mit Blocksatz und Buhnen Neubau Schutzmauer in Ortbeton Neubau Blockmauer Rückbau bestehende Dämme und Ufersicherung, Gestaltung Uferbereich Rückbau Bönig- / Lütschinenstrasse Umfang des Auftrages: - Aushub / Abtrag 26'000 m3 - Dammschüttungen 14'000 m³ - Blockverbauung aus Natursteinen 12'000 t - Fundationsschichten 2'500 m3 - Rückbau Bituminöse Trag- und Deckschichten 6'500 m2 - Beton 1'900 m3 - Mikropfähle 6‘000 m1

eligibilityCriteria: 10.05.2013 CHF 100.00 Mit der Anmeldung zum Bezug der Submissionsunterlagen ist der Nachweis zu erbringen, dass der Betrag von CHF 100.00 auf das Konto der Bank EKI, 3800 Interlaken, IBAN-Nr. CH77 0839 3020 1000 0400 2 der Schwellenkorporation Bödeli Süd einbezahlt wurde.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 20
Organisation der Baustelle: 10
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
Preisangebot: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 20
Organisation der Baustelle: 10
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: FARID (Schweiz) AG,De Castella-Platz 4, 3280 Greng, Suisse

name: Service UETP, à l'attention de David Siffert,Rte de Bâle 1, 2800 Delémont, Suisse

title: Acquisition d'un Camion de ramassage de déchets

description: Un camion 3 essieux de ramassage et compactage de déchets (ordures ménagères, papier/carton, composte, déchets encombrants)

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Regierungsgebäude, Luzern, Beleuchtung

description: - Lieferung BeleuchtungskörperBKP 233

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.


title: Projet Le Boléro - Isolation et Chapes

description: Fourniture et pose d'isolation et chapes

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: BAUVERWALTUNG ZOFINGEN Hochbau und Liegenschaften,à l'attention de Emanuele Soldati, Postfach, 4800 Zofingen, Suisse, Téléphone: 062 745 72 00, Fax: 062 745 73 00, E-mail:

title: Neubau Seniorenzentrum Zofingen: BKP 242 Heizung: ohne Wärmeerzeugung

description: Heizung ohne Wärmeerzeugung für Neubau Seniorenzentrum, Auftragssumme rund CHF 0.5 Mio

eligibilityCriteria: Submissionsdekret (SubmD) vom 26.11.1996 (Stand 1. Januar 2011) sowie den Bestimmungen im Dossier Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Qualität: 10
Preis: 80
Qualität: 10


title: HEG Battelle - bâtiment B/construction et pose de façades.

description: Travaux de construction et pose de façades: la fourniture et la pose des éléments décrits dans l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'éxecution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:


title: Netzwerk

title: Wartung Server, Storage & SAN / Netzwerk / Security.

description: Renouvellement des contrats maintenance, qui finissent aux fin de 2013 et concerne les domaines suivants:- Server, Storage & SAN- Netzwerk- Security

procurementMethod: selective

Swissgrid AG

street: Dammstrasse 3

InfoTrust AG

street: Riedhofstrasse 11


name: Direction générale du génie civil / Service des routes, à l'attention de Serge Bulliard,Rue David-Dufour 5, 1211 Genève 11, Suisse

title: RC27 - RC28 Route de Troinex - Route de Drize Tronçon: chemin de Pinchat - chemin Vert Plantations et entretiens

description: Travaux de plantations et entretiens


name: ARTEFERRO SUISSE SARL,6 route des moulières, 1217 MEYRIN, Suisse

name: Mairie de Perly - Certoux / Service technique, à l'attention de Antonio Ventruto,Route de Certoux 51, 1258 Perly-Certoux, Suisse, Téléphone: 022 721 02 50/55, Fax: 022 721 02 51, E-mail:

description: CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS SOCIAUX 23 appartements 1 restaurant 1 commerce rénovation de la maison de la douane


title: Hirzbrunnen Schulhaus, Umbau und Sanierung, BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

description: Ausführung aller inneren Malerarbeiten im Rahmen des Umbaus und der Sanierung des Hirzbrunnen Schulhauses. Die Produkte werden gemäss ECO-Zulässigkeit folgendermassen deklariert: - Deckenanstriche mit Naturölemulsion - Tapezierte Wände mit Seidenglanzdispersion - Geländer- und Türzargenanstriche mit Naturharzlack


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: DL-SBB-SCF-BI: Beratungs- und Supportleistungen im Bereich SAP Business Intelligence.

description: Der vollständige Aufgabenbeschrieb ergibt sich aus den publizierten Angebotsunterlagen (AGU) und dem Rahmenvertragsentwurf samt Anhängen. Sinn und Zweck der vorliegenden Ausschreibung ist die Auswahl von zwei kompetenten, Strategischen Partnern für die Realisierung von Beratungs- und Supportleistungen im Bereich SAP Business Intelligence (Datenmodellierung, Datenbereitstellung, Planung etc.) für den Unternehmensbereich IT-SCF-F. Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben werden Angebote von Unternehmen gesucht, die: • über fundiertes Knowhow und Erfahrung im Bereich SAP BI verfügen, • die SBB Informatik mit kompetenten Mitarbeitenden in den definierten Swiss ICT Rollen Applicationsentwickler, ICT-Berater und Projektleiter unterstützen können, • mit den bei der SBB IT eingesetzten Technologien bestens vertraut sind. Die detaillierte Beschreibung der Rollen befindet sich im Anhang 1 «Rollendefinitionen» des Rahmenvertragsentwurfs. Der zum aktuellen Zeitpunkt geschätzte Bedarf über alle Rollen/Skills beträgt über 5 Jahre 75‘000 Stunden pro Vertrag bzw. Strategischen Partner. Die Laufzeit des Rahmenvertrags beträgt maximal 5 Jahre. Die Dienstleistungen werden nach Bedarf als Auftrag, Werk oder Personalverleih abgerufen.

eligibilityCriteria: keine


title: Los 25 Dammbalken und Schützen

description: Lieferung und Montage von - 3 Dammbalken B x H = 1500 x 2600 mm - 2 Dammbalken B x H = 1600 x 1700 mm - 1 Absenkschütz B x H = 3000 x 500 mm

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Referenzen (siehe 3.7): 10
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10
Angebotspreis: 80
Referenzen (siehe 3.7): 10
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10


title: Fahrausweisentwerter (mobil und stationär)

description: Kauf von 160 Fahrausweis-Entwertern plus Option für den Kauf von 25 weiteren Entwertern ge-mäss nachfolgender Aufstellung: Fix: 55 Fahrausweis-Entwerter mobil inklusive Haltevorrichtung (RBS) Fix: 70 Fahrausweis-Entwerter mobil inklusive Haltevorrichtung (BSU) Fix: 35 Fahrausweis-Entwerter stationär (RBS) Fix: 15 Sockel zu Entwerter stationär (RBS) Option: 20 Fahrausweis-Entwerter mobil (inklusive Haltevorrichtung) Option: 5 Fahrausweis-Entwerter stationär (inklusive Sockel)

eligibilityCriteria: Nicht fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Hauptkriterien Entwerter MOBIL mit:
- Wirtschaftlichkeit: 60%:
- Gehäuse, Technik, Mechanik: 17 %:
- Elektrische Anschlüsse: 7 %:
- Leistungsfähigkeit und Erfahrung Anbieter: 5 %:
- Betrieb und Wartung: 5 %:
- Kommunikationsanschlüsse: 3 %:
- Montagevorrichtung: 3 %:
Hauptkriterien Entwerter STATIONÄR mit:
- Wirtschaftlichkeit: 60 %:
- Gehäuse, Technik, Mechanik: 16 %:
- Betrieb und Wartung: 9 %:
- Leistungsfähigkeit und Erfahrung Anbieter: 5 %:
- Montagevorrichtung: 5 %:
- Elektrische Anschlüsse: 4 %:
- Kommunikationsanschlüsse: 1 %:
Hauptkriterien Entwerter MOBIL mit:
- Wirtschaftlichkeit: 60%:
- Gehäuse, Technik, Mechanik: 17 %:
- Elektrische Anschlüsse: 7 %:
- Leistungsfähigkeit und Erfahrung Anbieter: 5 %:
- Betrieb und Wartung: 5 %:
- Kommunikationsanschlüsse: 3 %:
- Montagevorrichtung: 3 %:
Hauptkriterien Entwerter STATIONÄR mit:
- Wirtschaftlichkeit: 60 %:
- Gehäuse, Technik, Mechanik: 16 %:
- Betrieb und Wartung: 9 %:
- Leistungsfähigkeit und Erfahrung Anbieter: 5 %:
- Montagevorrichtung: 5 %:
- Elektrische Anschlüsse: 4 %:
- Kommunikationsanschlüsse: 1 %:


title: Evaluation Outsourcing Rechenzentrumsbetrieb

description: Evaluation Outsourcings der IT in einen Rechenzentrumsbetrieb.

eligibilityCriteria: 22.02.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: CHUV (CIT-S) Direction des construction, ingénierie et sécurité

description: Faux-plafond suspendu ajouré entoilé BH08

title: CHUV – Extension du restaurant et bureaux + extension du centre coordonné d'oncologie

description: La présente procédure d'appel d'offre concerne:l'extension restaurant bureaux.Le projet prévoit:- nouveau bâtiment de 2 niveaux sur toiture existante; niveau BH08 (aggrandissement de la salle du restaurant), niveau BH09 (nouvelles surfaces administratives) ;- réaménagement de la terrasse du restaurant et liaison avec une nouvelle zone d'agrément estivale sur le toit du futur CCO.

street: Rue du Bugnon 21


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Die Gemeinde Schwyz beabsichtigt, bis ca. Frühjahr 2016, auf dem gemeindeeigenen Areal nordöstlich des heutigen Alters- und Pflegeheimareals ein neues Alterszentrum zu erstellen. Der Minergie-Neubau mit 126 Wohneinheiten und 139 Betten für Betagte umfasst neben Alters- und Pflegeheimplätzen auch eine Wohngruppe mit 18 Zimmern für Demente. Im Erdgeschoss werden zusätzlich Gewerbeflächen erstellt, welche für Anbieter von Dienstleistungen für die Zentrums-bewohner und Bevölkerung gedacht sind.

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


title: Turnhalle Schulhaus Dorf in Suhr

description: Neubau einer Einfachturnhalle für den Schulsport, Anbau an das bestehende Schulhaus. Die Turnhalle liegt zu etwa 2/3 unter der Erde. Das Fundament und die Wanne im Erdreich werden in Stahlbeton ausgeführt. Der Holzbau wird als eigenständige Tragkonstruktion in die Betonwanne gestellt. Innenwände, Innenverkleidungen sowie die gesamte Dachkonstruktion werden in Holz ausgeführt.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: Anschluss Lugnezerstrasse, Rheinbrücke Ilanz West, Baumeisterarbeiten

description: Ortbetonpfähle 410 m; Mikropfähle 670 m; Bewehrung 370 t; Beton 2'260 m3; Vorspannung 34 t; Aushub 1'150 m3; Baugrubenabschlüsse 710 m2


name: BKW Energie AG,à l'attention de Kernkraftwerk Mühleberg, Projekt IBFS Future, 3203 Mühleberg, Suisse, Téléphone: 058 477 51 11, Fax: 058 477 56 35, E-mail:

title: Projekt IBFS Future: Beschaffung einer Software sowie Dienstleistungserbringung zur Einführung

description: Der Geschäftsbereich Produktion, Geschäftseinheit Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) der BKW Energie AG will eine eingesetzte Software ablösen. Die aktuelle Software unterstützt die Planung und Durchführung technischer sowie administrativer Betriebsführungsaufgaben im KKM. Diese Software gewährleistet dabei die Transparenz bei Betrieb, Instandhaltung und Unterhalt durch die Übersicht über die geplanten und laufenden Tätigkeiten mit einer Rückmeldung des aktuellen Fortschritts. Nebst dem Sicherstellen der Qualität bei der Planung, Abwicklung und Dokumentation der Prozesse ermöglicht die Software eine Verbesserung der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit durch die Speicherung und den Zugriff auf die gesammelten Erfahrungen. Im Rahmen der Anbieterauswahl wird eine neue Software zur optimalen Unterstützung der Prozesse von Betrieb, Instandhaltung, Unterhalt und technischer Dokumentation des KKM gesucht sowie die Dienstleistungserbringung zur Einführung derselben. Die gesuchte Software muss die Prozesse von Kernkraftwerken im Bereich Betrieb, Instandhaltung und Unterhalt unterstützen. Die Migration sämtlicher Bestandsdaten aus der aktuellen Software muss dabei erfolgen. Die Software soll zusätzlich Funktionen für die Stilllegung eines Kernkraftwerks bieten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Unterzeichnung der im www.simap.ch vorliegenden Geheimhaltungsvereinbarung. Diese ist rechtsgültig zu unterzeichnen und als PDF-Datei per E-Mail an die Adresse unter Ziffer 1.2 zu senden. Zusätzlich wird ein Original auf dem Postweg an die Adresse unter Ziffer 1.2 erwartet. Das Datum eines gültigen Poststempels ist ausschlaggebend (gemäss Ziffer 1.4, Formvorschriften). Entscheide von Aufsichtsbehörden, Bundesbehörden und der zuständigen Stellen für die Sicherung sind bindend für das Projekt und können zum Ausschluss von einzelnen Anbietern führen.


name: Clestra SA,Chemin du Closalet4, 1023 Crissier, Suisse

name: Service bâtiments et technique, à l'attention de Romano Guarisco,78, avenue de la roseraie, 1211 Genève 14, Suisse

title: 039 CLOISONS MODULAIRES DE LABORATOIRES


name: P.-A. Aguet,Ch. des Bois 13, 1248 Hermance, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: La Console - 1110TI - Menuiserie-fenêtres, portes à rénover


name: Hablützel AG Maschinen- und Apparatebau,Mühlibach 453, 8217 Wilchingen, Suisse

name: Office des Bâtiments - Direction de l'Ingénierie et Energie,Adresse selon dossier d'appel d'offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: HUG Bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public

description: Dévaloirs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Inselspital Bern, Direktion Betrieb, Medizintechnik

title: Lieferung von 3 Cardiohelp-Blutpumpensystemen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Service des Infrastructures et Bureau Beurret Sàrl, rue du Marché4, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Yves Fatton,rue des Moulins 28, 2114 Fleurier, Suisse, Téléphone: 032/ 886'43'56, E-mail:

title: ROUTE DE PRE-JORAT

description: Construction d'une route communale, largeur min. 660cm, d'un trottoir au Nord et d'une piste cyclable au Sud. Longueur environ 440.00m

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: terrin.barbier architectes sàrl, à l'attention de David Barbier,Rue de la Vigie 3, 1003 Lausanne, Suisse

description: Fourniture et pose de portes intérieures en métal à simple ou double vantaux (env. 13 pces) Fourniture et pose d'escaliers de secours extérieurs (1x à 1 niveau et 1x à 3 niveaux) Capotage de portes coulissantes asservies Fourniture et pose de balustrades intérieures à barreaux (env. 80 ml) Fourniture et pose de balustrades intérieures vitrées (env. 30 ml) Fourniture et pose de vitrages intérieurs (env. 8 pces) Divers travaux de serrurerie

description: Fourniture et pose de portes coulissantes intérieures asservies (env. 11 pces) Fourniture et pose de rideaux coupe-feu (env. 4 pces)

title: EMS des Baumettes à Renens, mise en conformité AEAI et transformations intérieures

description: Mise en conformité AEAI et transformations intérieures de l'établissement médico-social (EMS) des Baumettes à Renens (Suisse).


title: Spülfassaufbau B5 Lieferung

description: Lieferung eines Spülfassaufbaus mit kubischem Tank; Hochdruckwasserpumpe (400 l/min / 200 bar); Fassungsvermögen mind. 6'000 lt; Antrieb ab Trägerfahrzeugmotor (NMV)


name: Viollier AG,Hagmattstrasse14, 4123 Allschwil, Suisse

title: Examens en laboratoire pendant le recrutement

description: Le recrutement, dans les différents centres de recrutement, est une activité à grande échelle exécutée avec professionnalisme. Le recrutement se déroule pendant toute l'année. Certains centres de recrutement connaissent toujours 2 cycles de recrutement par semaine ( Windisch, Lausanne ), tandis que d'autres en ont 1 ou exceptionnellement 2 par semaine. Les examens médicaux lors du recrutement comportent un certain nombre d'examens médicaux techniques ( radiographie, fonction pulmonaire, électrocardiogramme au repos, audiométrie en laboratoire, etc. ) en plus d'examens cliniques étendus. Tous les examens médico-techniques sont saisis et archivés dans des moyens informatiques. Un examen en laboratoire est prévu dans le cadre des examens médicaux des conscrits. Cet examen en laboratoire est volontaire pour les conscrits ; il est toutefois requis pour l'incorporation dans certaines armes. L'hypothèse est qu'environ deux tiers des conscrits, sur un total d'environ 35'000, feront l'examen en laboratoire.


name: Alpiq, à l'attention de Beat Imboden,Rue des Creusets 51, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: +4127

title: Wasserkraftwerk Randa-Mattsand

description: Conception et suivi des travaux d'un aménagement de production hydroélectrique.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Commune municipale de Péry, à l'attention de Michel Holzer,Grand'Rue 54, 2603 Péry, Suisse, Téléphone: 032 485 01 50, Fax: 032 485 01 54, E-mail:

title: Péry - Grand Rue, étapes 5.2 et 6

description: Réfection complète de la route et des trottoirs, Pose de nouvelles canalisations des eaux mélangées et d’eaux claires. y compris la mise en conformité des raccordements privés (canalisation et eau). - Réfection de la route : L = 270m, S = 1'400m² - Réfection des trottoirs: S = 430m² - Canalisations des eaux claires et des eaux mélangées mise en séparatif du tronçon (conduites en PE diamètre 400 mm) : 350 m - Conduites d´eau: Fonte Ø125 ~270m - Les services Cablecom, Swisscom et FMB profiteront des travaux pour modifier et/ou compléter leurs réseaux.

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP, par courrier, fax ou courriel à l´adresse ci-dessus jusqu´au 16.12.2013 - 18h00 recevront le dossier d’offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


title: Zutrittskonzept BERNMOBIL - Umsetzung Phase 4+5


title: SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INCENDIE – MODERNISATION DE LA RE 460

description: A. ALLGEMEINES Im Rahmen der Modernisierung Re460 soll eine Brandmeldeanlage eingebaut werden, welche eine schnelle Branderkennung sicherstellt. In der Vergangenheit gab es keine spezifische Brandmeldeanlage, somit soll im Rahmen der Modernisierung Re460 und im Hinblick auf erhöhte Sicherheitsvorkehrungen eine Brandmeldeanlage eingebaut werden. In allen Dokumenten wird die Lok, auch bekannt als Lok 2000, als Re460 geführt. A1) PROJEKTZIELE UND –SCHWERPUNKTE Seit Einführung der Loks haben sich die technischen und gesetzlichen Anforderungen geändert. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und dem Bau des Gotthard Basis Tunnels müssen die Fahrzeuge mit einer Brandmeldeanlage nachgerüstet werden. B. BESCHAFFUNGSGEGENSTAND B1) ALLGEMEIN Die SBB beschafft eine Brandmeldeanlage. Zum Lieferumfang gehören alle Engineering Leistungen, Dokumentation der Prüfergebnisse, Herstellung, Verpackung, Lieferung, Schulung, Funktionselemente, alle Kabel und Leitungen, alle Beschriftungen und alle notwendigen Elemente zur Befestigung und zur Adaption an die im Fahrzeug vorgefundene Situation, d.h. die restlichen Grosskomponenten müssen zwingend beibehalten werden . Es sind alle Kriterien zu offerieren und bei Bedarf zu kommentieren. Sämtliche anfallenden Einmalkosten sind jeweils separat auszuweisen Die Kosten sind pro Kriterium und gegebenenfalls Variante aufzuführen (Teil 6_Preistabelle der Ausschreibungsunterlagen). Die exakten Angebotsinhalte sind im Anforderungskatalog (Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen) ersichtlich. B2) ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSMATERIAL Ersatzteile und Verbrauchsmaterial müssen am Standort getauscht werden können. Die SBB erwartet eine Auflistung des gesamten Ersatzteilverbrauchs gemäss Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen. B3) OBLIGATORISCHE BEGEHUNG (BESICHTIGUNG DER FAHRZEUGE UND INFOVERANSTALTUNG): Eine obligatorische Begehung und Infoveranstaltung findet am 22.11.2013 in Yverdon statt. Voranmeldung bis am 19.11.2013, 15.00 Uhr per E-Mail an claudia.mueller2@sbb.ch. Die Teilnahme an der Begehung ist für das Einreichen eines Angebots zwingende Voraussetzung. NICHTTEILNAHME FÜHRT ZUM AUSSCHLUSS DES ANGEBOTES. Weitere Details gemäss Teil 2 der Ausschreibungsunterlagen. C) BESCHREIBUNG HAUPTANGEBOT Die SBB erwartet ein Hauptangebot, aufgeteilt in: C1) Vorgeschriebene Variante A: 119 Brandmeldeanlagen C2) Vorgeschriebene Variante B: 80 Brandmeldeanlage mit einer Option für 39 zusätzliche Brandmeldeanlagen C3) Unternehmervariante: Optional kann der Anbieter eine oder mehrere geeignete Unternehmervarianten unter Einhaltung der Musskriterien gemäss Teil 4 technische Unterlagen, einreichen. In der Auswertung der Angebote ist die SBB frei und behält sich ausdrücklich das Recht vor, sich für eine der oben genannten Varianten zu entscheiden. D. OPTIONSRECHTE DER SBB Eine Option der freihändigen Vergabe nach Massgabe des Basisvertrages für weitere Phasen und/oder für zusätzliche Mengen und Leistungen und für eine Verlängerung des Vertrages bis zu 10 Jahren nach Vertragsunterzeichnung wird ausdrücklich vorbehalten. Die SBB behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, diese Optionen gestaffelt einzulösen bzw. den Auftrag dieser Leistungen nach Bedarf (auch nur teilweise) zu gegebener Zeit aufgrund der einschlägigen Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen anderweitig (im Wettbewerb) zu vergeben. Sowohl das Einlösen als die Aufteilung der Optionsleistungen bei einer möglichen Nachbestellung von weiteren Leistungen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Bestimmungen des Basisvertrages, einschliesslich im Vertrag vereinbarter ursprünglicher Kostengrundlage, aller Ergänzungen und Änderungen aufgrund Einlösung von Optionen / Nachbestellrechte der SBB / Leistungsänderungen, Besondere Vereinbarungen und sonstigen Vertragsänderungen und -ergänzungen gelten auch für die nachbestellten Leistungen; der Umfang der Leistungen, die Termine und die anderen Vertragspunkte werden in jedem Fall vor Inangriffnahme geklärt und auf der Grundlage eines detaillierten Angebotes in einem Nachtrag zum Vertrag schriftlich festgehalten. E. BEZUGSBERECHTIGTE Bezugsberechtigt für die obengenannten Leistungen sind auch andere Divisionen der SBB AG und Beteiligungsgesellschaften der SBB AG. F. NORMEN, VORSCHRIFTEN UND GESETZE Die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. Vertragsunterzeichnung (bzw. Unterzeichnung der Nachträge bei allfälliger Einlösung der Optionen) gültigen einschlägigen Vorschriften, Normen und Regeln der SBB und UIC sind einzuhalten. G. Weitere Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: A. GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
B. BEURTEILUNG:
1. QUALITÄT:50%:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss technischer Unterlagen Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen: 40%:
1.2 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: 5%:
1.3 Erfüllung der Vorgaben in Vertrag und Anhänge: 5%:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT:50%:
2.1 Preise gemäss Teil 6 der Ausschreibungsunterlagen: 40%:
2.2 Präventive Instandhaltung: 5%:
2.3 Verschleissteile: 5%:
C. GESAMTBEWERTUNG:
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
Umsetzung und Erfüllung der technischen Spezifikationen der SBB AG::
Gegengezeichneter Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen.:
Absolute Anforderungen (Musskriterium) müssen zwingend erfüllt sein und werden nicht bewertet. Die Nichterfüllung eines Musskriteriums führt zum Ausschluss des betreffenden Angebots vom Verfahren.:
A. GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
B. BEURTEILUNG:
1. QUALITÄT:50%:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss technischer Unterlagen Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen: 40%:
1.2 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: 5%:
1.3 Erfüllung der Vorgaben in Vertrag und Anhänge: 5%:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT:50%:
2.1 Preise gemäss Teil 6 der Ausschreibungsunterlagen: 40%:
2.2 Präventive Instandhaltung: 5%:
2.3 Verschleissteile: 5%:
C. GESAMTBEWERTUNG:
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
Umsetzung und Erfüllung der technischen Spezifikationen der SBB AG::
Gegengezeichneter Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen.:
Absolute Anforderungen (Musskriterium) müssen zwingend erfüllt sein und werden nicht bewertet. Die Nichterfüllung eines Musskriteriums führt zum Ausschluss des betreffenden Angebots vom Verfahren.:


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

title: Travaux de génie civil pour l'extension du réseau de chauffage à distance de PLACAD

description: Travaux de fouille pour la pose de conduites de chauffage à distance et de tubes PE sur une longueur d'environ 750m


name: SBB AG Infrastruktur/Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: P-OF 13-072 Détecteur de tension et Perche de mise à la terre

description: Le présent appel d'offres prévoit l'adjudication d'un marché d'acquisition de tâteurs de tension et de perches de mise à la terre ainsi que des pièces de rechange et du petit matériel y relatifs.La durée du contrat est définie sur sept ans avec deux options de prolongation d'un an afin d'introduire à plus long terme aux CFF un système stable basé sur des produits et une manipulation uniformes (formation).Le soumissionnaire peut proposer une offre globale portant sur les 4 lots ou une offre portant sur différents lots (conformément à la répartition des lots). Les offres par lot seront comparées. Si la somme des offres par lot (1, 2, 3, 4) est supérieure à celle de l'offre globale, cette dernière sera retenue. Par contre, si la somme des offres par lot est inférieure à celle de l'offre globale, les offres individuelles (1, 2, 3, 4) seront retenues.

street: Mittelstrasse 43

Pfisterer Sefag AG

street: Werkstrasse 7


title: Untere Geerenstrasse - Tiefbauarbeiten (Strassenbau, Kanal- und Werkleitungsbau)

description: Die Untere Geerenstrasse wird infolge des baulich kritischen Zustandes sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zwischen der Wilstrasse und dem Geerenbach erneuert. Zudem wird die im Richtplan eingetragene regionale Radroute Nr. 29 baulich umgesetzt. Neben der Strassenerneuerung ersetzt die Stadt Dübendorf die baulich mangelhafte Mischwasserkanalisation. Die Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf, die Glattwerk AG Dübendorf sowie die Swisscom AG werden gleichzeitig Erneuerungen und Erweiterungen an ihren Werkleitungen vornehmen. Hauptmengen - Belagsaufbruch: ca. 5'500 m2 - Oberbodenabtrag: ca. 1'000 m3 fest - Unterbodenabtrag: ca. 1'000 m3 fest - Aushub: ca. 7'800 m3 fest - Randabschlüsse (Natursteine): ca. 1'900 m - Bituminöse Beläge: ca. 1'800 to - Spriessungen: 6'300 m2 - Kanalisationsleitung: ca. 430 m - Wasserleitung: ca. 1'150 m - Gasleitung: ca. 480 m - Rohrblocklänge EW: ca. 560 m - Rohrblocklänge Swisscom: ca. 170 m


name: Ampegon AG,Spinnereistrasse5, 5300 Turgi, Suisse

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: Power Supply

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: tribu architecture sàrl,Bourg 16-20, 1003 Lausanne, Suisse

name: Direction des grands projets, à l'attention de Céline Bourgeois,5 rue David Dufour - CP 224, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: PSD Pallanterie

description: Mandats d'étude parallèles de projet à un degré en procédure sélective avec mandat de suivi. Le présent mandat a pour objet de sélectionner trois équipes. Un lauréat sera désigné en fin de MEP et se verra attribuer la mission de Maitrise d'oeuvre Urbaine (MOEU) du PSD. Projet en extension sur la zone agricole sur les communes de Collonge-Bellerive, Meinier et Corsier. La démarche des MEP aboutira à une proposition du ou des périmètres à urbaniser prenant en compte le programme fixé par le cahier des charges. Dans le cadre de la MOEU, l'équipe retenue réalisera une première esquisse et engagera ainsi la définition du plan guide (image directrice qui précise les dispositions d'ensemble pour l'urbanisation, la mobilité et l'environnement).

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: CH - Rahmenvertrag Bauüberwachung für Baustellen deutscher Bahnen auf Schweizer Gebiet.

description: Rahmenvertrag Bauüberwachung auf Schweizer Gebiet (Netzbezirke Basel und Singen) für Einzelabrufe bis 25.000 Euro.

eligibilityCriteria: a.)Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b) Unterzeichnung des Verhaltenskodex für Vertragspartner. − Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist .− Erklärung, dass der Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen ist. − Der Bieter hat über seine Mitgliedschaft eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. − Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. −Erklärung über das von ihm für die Leistung und Aufsicht vorgesehene technische Personal mit Angabe ihrer beruflichen Qualifikation und Sprachkenntnisse. −Erklärung über die in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren erbrachten vergleichbaren Leistungen (in Tabellenform ist anzugeben: Projekt/Objekt, Auftraggeber, Auftragssummen, Leistungsbild/Leistungsumfang)


name: Müller Ingenieure AG, Geerenstrassse 6, 8157 Dielsdorf, Suisse, Téléphone: 043 422 10 00, Fax: 043 422 10 10, E-mail:

title: Schlüsselfertiges Solarkraftwerk ca 100 kWp

description: Aufständerung auf Kiesdach mit Lastreserven von 30 kg/m2 Einspeisung über hinterschalteten Zähler; späterer Umbau für KEV ist vorzusehen. Wahl der Komponenten ist grundsätzlich frei, müssen aber hochwertig und langlebig sein.

eligibilityCriteria: - Min. 3 Referenzobjekte - Minimale wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmer (siehe auch Submissionsunterlagen)


description: 211 Baumeisterarbeiten: Sporthalle Grundfläche 50 x 43m, Bodenplatte, Wände, Flachdecken mit Dämmung unter Bodenplatte 2250m2, Wandschalung 4850m2, Deckenschalung 1080m2, Bewehrung 183'000kg, Beton 1790m3, Baumeisteraushub mit Baumeisterkanalisation im Gebäude

description: 213.2 Stahlbau: Stützen und Dachträger, Stahlkonstruktion 139'000kg, Dachblech 2050m2

description: 221.4 Posten-Riegelfassade: Fassadenfläche 700m2, Tragkonstruktion mit Stahlprofilen, 3-Fach-Verglasung U-Wert 0.7Wm2/K, Blechverkleidung Dachrand, Aussentüren

description: 224.1 Flachdach: Polymerbitumenabdichtung, Gefällsdämmung, extensive Begrünung, Spenglerarbeiten, Dachfläche 2100m2

description: 232.5 Elektroinstallationen: Sämtliche Stark- + Schwachstrominstallationen

description: 244 Lüftungsanlagen: Lüftungsanlage Sporthalle ein Gerät mit 3 Zonen, Quelllüftung, Lüftungsanlage Garderoben + Nebenräume

description: 250 Sanitärinstallationen: Kalt-, Warm- + Abwasserinstall. für Garderoben und Office, ohne Kanalisation, Gaszuleitung für Heizkessel

description: 281.3 Sportboden: Kombielastischer Sportboden mit PU-Oberfläche

title: Bauleistungen Sporthalle AARfit, Aarberg

description: Siehe Beschreibungen der einzelnen Beschaffungen.

eligibilityCriteria: 06.05.2013 Kosten: Keine


name: Planergemeinschaft EPR c/o Architekturbüro Jürg Frei,à l'attention de Martin König, Rümlangerstrasse 9, 8105 Watt-Regensdorf, Suisse, Téléphone: 044 871 30 30, Fax: 044 871 30 31, E-mail:

title: Erweiterung Schulhaus Pächterried: Unterlagsböden

description: Unterlagsböden: Feuchtigkeitssperre auf Bodenplatte im UG, Schwimmender Zementunterlagsboden Anhydrit 5 cm, auf Wärme- und Trittschallisolation 4 cm, Foamglas im Bereich der Duschenanlage im UG, Hartbetonbeläge in Lager- und Technikräumen.


name: Einwohnergemeinde Unterägeri Abteilung Bau und Unterhalt

title: BKP 961 Hebemittel Krane

description: Einschienenkrananlagen 1to und 2 to Zweischienenkran 20 to alle im Gebäude

eligibilityCriteria: 31.05.2013 Kosten: Keine Akontozahlungen gemäss Baufortschritt 45 Tage


title: Plaques de contrôles pour véhicules automobiles et remorques du canton de Fribourg de juillet 2013 à décembre 2016 - Kontrollschilder für Fahrzeuge und Anhänger des Kantons Freiburg von Juli 2013 bis Dezember 2016

description: Au 30.09.2012, environ 233'000 véhicules sont immatriculés dans le canton de Fribourg. L'appel d'offre concerne l'ensemble des types de plaques de contrôles délivrées conformément aux prescriptions de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation (OAC art. 82 ss) et aux instructions du DFJP du 2 juin 1987. Les prix sont à indiquer par plaque ou par jeu de deux plaques avec le même numéro conformément au document de soumission ci-joint. Les plaques individuelles doivent être emballées séparément dans un sachet transparent, concernant les jeux de plaques, les 2 plaques doivent être emballées dans le même sachet transparent.

eligibilityCriteria: Muss für mindestens einen anderen Kanton in der Schweiz Lieferant von Kontrollschildern sein oder gewesen sein

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Endpreis (Menge x Einzelpreis + Zuschlag für dringende Lieferung): 80
Betreiben eines Qualitätsmanagement-Systems: 10
Erfahrung aktuell/vorhergehend (weniger als 5 Jahre): 10
Endpreis (Menge x Einzelpreis + Zuschlag für dringende Lieferung): 80
Betreiben eines Qualitätsmanagement-Systems: 10
Erfahrung aktuell/vorhergehend (weniger als 5 Jahre): 10


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt Projektierung + Realisierung,à l'attention de Ralf Stäheli, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 412 41 78, Fax: 044 270 91 93, E-mail:

title: Birmensdorferstrasse, Abschnitt 2/3, Gutstrasse bis Triemli

description: Strassenbau Bausumme ca. 12 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)

title: Neubau Triagehalle für Aufbereitung Trockenschlacke


title: Schulanlage Bodengässli Niederscherli - Neubau Kunststoffrasen

description: Umbau eines Naturrasenfeldes in ein Kunststoffrasenfeld. Erdarbeiten und Unterbau Kunststoffrasenfeld inkl. Drainagesystem und Versickerungsanlage. Drainasphaltbelag mit erhöhter Genauigkeit. Werkleitungen. Kunststoffrasenfeld Bruttofeldgrösse: 86.70 x 50.50 m. Anschlussflächen Wege ergänzen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach ARt. 24 ÖBV vorliegen, u a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsvertäge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitsnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 50
Auftragsbezogene Referenzen (mind. 3 vergleichbare Referenzen in den letzten 4 Jahren realisiert, Grossflächige Asphaltbeläge mit hoher Oberflächengenauigkeit): 20
Kapazität / Termine (Nachweis gem. beiliegendem Terminprogramm): 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert). Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte.:
Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Angebotspreis (bereinigt): 50
Auftragsbezogene Referenzen (mind. 3 vergleichbare Referenzen in den letzten 4 Jahren realisiert, Grossflächige Asphaltbeläge mit hoher Oberflächengenauigkeit): 20
Kapazität / Termine (Nachweis gem. beiliegendem Terminprogramm): 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert). Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte.:
Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: BAUVERWALTUNG ZOFINGEN Hochbau und Liegenschaften,à l'attention de Emanuele Soldati, Postfach, 4800 Zofingen, Suisse, Téléphone: 062 745 72 00, Fax: 062 745 73 00, E-mail:

title: Neubau Seniorenzentrum Zofingen: BKP 224 Flachdacharbeiten: Schwarzdach

description: Flachdacharbeiten für Neubau Seniorenzentrum, Schwarzdach, Auftragssumme rund CHF 0.5 Mio

eligibilityCriteria: Submissionsdekret (SubmD) 26.11.1996 (Stand 1. Januar 2011) sowie den Bestimmungen im Dossier Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Qualität: 10
Termine: 10
Preis: 80
Qualität: 10
Termine: 10


name: Services Industriels de Genève - Bureau des projets, à l'attention de Hélène Hasler,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 78 77, Fax: 022 420 93 60, E-mail:

title: Projet Maintenance: Mandat d'accompagnement dans la mise en oeuvre de la maintenance industrielle

description: Acteur essentiel du bien être quotidien des Genevois, SIG fournit l’eau, le gaz, l’électricité et l’énergie thermique. Engagée en faveur du développement durable, SIG valorise les déchets, traite les eaux usées et propose des services innovants dans les domaines de l’énergie et des télécoms. Dans ce contexte, le prestataire aura pour mission de produire entre autres les livrables suivants : Projet N°1 Indicateurs et Management : •Formalisation de la politique maintenance des 14 entités impliquées dans la maintenance industrielle •Définition des objectifs, notamment économiques •Mise en place des indicateurs et tableaux de bord •Déclinaison/pilotage sous forme de plans d’actions Projet N°2 GMAO •Formalisation des cahiers des charges fonctionnels et ergonomiques •Aide à l’expression du besoin des exploitants / maintenanciers •Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le choix de la ou des solutions (outils et fonctionnalités) Projet N°3 Accompagnement de "Valorisation des Déchets" •Appropriation des Bonnes Pratiques en maintenance pour une gestion efficace de la fin de vie des installations

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les dossiers émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplômes, certificats, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: Location d’un thermorelieur


title: Widenbach / Sanierung Sperren Verlegestrecke, Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten: Aushub m3 14'500 Schüttungen m3 14'500 Blocksteine t 1'500 Konstruktionsbeton (bewehrt) m3 1'170 Schalungen m2 4'500 Bewehrungsstahl t 90


name: Hospice général service exploitation et achats

title: Construction de logements provisoires en entreprise totale grand-Saconnex.

street: cours de Rive 12

ERNE AG

street: Rue de Cossonay 11

Consortium Scrasa & Girardi

street: route de Peney-Dessus 15

JPF Construction SA

street: Rue de Gruyères 106


description: Gärtnerarbeiten

description: Baureinigung

title: Spiez, Komp Zen ABC-KAMIR, Gesamtsanierung 2. Etappe – 6. Submissionspaket

description: - Neubau eines 3- geschossigen Bürogebäudes mit Führungs- und Rapportraum - Anpassungen an den best. Gebäuden Unterkunft (UK), Kantine / Theorie (KT) und Laborausbildung (LA) für die Inbetriebnahme des Neubaus

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Alle wirtschaftlichen und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.:
1. Preis:: 60
2. Qualität der Leistung, Fachkompetenz:: 20
3. Termin, Kapazität:: 10
4. Umwelt / Arbeitssicherheit, Ökologie:: 10
Alle wirtschaftlichen und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.:
1. Preis:: 60
2. Qualität der Leistung, Fachkompetenz:: 20
3. Termin, Kapazität:: 10
4. Umwelt / Arbeitssicherheit, Ökologie:: 10


name: HOLINGER AG,à l'attention de Harald Bégue, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden, Suisse

title: Ausbau und Sanierung ARA Reinach, Betonsanierungsarbeiten

description: Betonsanierungsarbeiten für den Ausbau der ARA Reinach - Betonfläche ca. 5'000 m2

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten: 70
Erfahrung / Referenzen des Unternehmers: 25
Termine: 5
Kosten: 70
Erfahrung / Referenzen des Unternehmers: 25
Termine: 5


name: Renergia Zentralschweiz AG, www.renergia.ch

title: Renergia Los 6.15-E - Doppelböden

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Es gelten die gesetzlichen Teilnahmebedingungen. Anbieter werden vom Verfahren ausgeschlossen, insbesondere falls sie: • kein vollständiges Dossier auf Grundlage der Unterlagen zum Antrag auf Teilnahme eingereicht haben, • das Dossier nicht fristgerecht oder nicht rechtsgültig unterzeichnet eingereicht haben, • nicht alle Eignungskriterien erfüllen, • unwahre oder unvollständige Angaben machen, • nicht alle sozialen, steuerlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten.


name: Denogent SA,Route de l'Etraz4, 1197 Prangins, Suisse

name: Schweizerisches Nationalmuseum,Museumsstrasse 2, 8021 Zürich, Suisse

title: Culture et entretien du potager au Château de Prangins

description: culture et entretien du potager historique, muni d'anciennes variétés régionales de fruits et légumes, au Château de Prangins

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Service des ponts et chaussées, section route nationale

title: A16 - section 8 - tunnel de Choindez : ventilation tunnel.

description: Reprise des plans de l'ingénieur, fourniture, pose, câblage et mise en service du système de ventilation du tunnel de Choindez. Les principaux quantitatifs sont les suivants :- Armoires électriques forces et contrôle-commande pour les ventilateurs et 12 coffrets électriques de VEN en GAT;- 4 ventilateurs axiaux de désenfumage, inclus leur dimensionnement, et leurs supports;- Variateurs de fréquence pour ventilateurs de jet, ventilateurs axiaux et ventilateurs galerie de sécurité;- Ensemble de serrurerie dans les centrales de ventilation;- 8 ventilateurs de jet, 33 trappes de d'extraction, 6 sondes opacimètres, 32 sondes de détection de fumée, 6 sections de mesure de vitesse de l'air, 2 ensembles de serrurerie constituant les sas aux extrémités de la galerie de sécurité;- 4 portes de sas carrossables et 4 portes de chemin de fuite pour sas;- 2 ventilateurs axiaux pour la mise en pression de la galerie de sécurité et 2 ensembles de registres et clapets de surpression;- Contrôle-commande du lot ventilation;- Tous les câbles VEN, la mise en service et tests.

street: Rue Saint-Maurice 7b


name: KVA Oberwallis,à l'attention de Kurt Ruppen, Kiesweg 1, 3900 Gamsen, Suisse, Téléphone: 027 923 12 33, Fax: 027 923 09 50, E-mail:

title: Ersatz Schredder in der KVA Oberwallis

description: Für die Ausschreibung verbindlich sind die Anforderungen gemäss Lastenheft_V3.0. Die folgenden Eckdaten gelten für die Anlage: Material : Holz, Textilien, Papier, Kunststoffteile, (Metall) Kapazität : 25 Tonnen/h Die Anlage besteht aus folgenden Elementen: Schredder, Beladeeinheit, Kran, Förderband, Bedienstelle, Steuerung und Dokumentation.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden. Die Teilnahme an der Ortsschau vom 12.08.2013; 10:00Uhr in Gamsen ist obligatorisch.


title: Sanierung und Erweiterung Hallenbad Wallisellen Badewassertechnik inkl. Rückbau asbesthaltige Eternitleitungen


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Leichte Kälteschutzjacke, Schwere Kälteschutzjacke, Schwere Kälteschutzhose

description: veste légère de protection thermique, veste lourde de protection thermique, pantalon lourd de protection thermique.

title: Regenschutzjacke, Regenschutzhose

description: veste imperméable, pantalon.

description: Veste coupe-vent

title: Bekl Syst KSK NG.

description: Pour couvrir les besoins spécifiques à l'engagement de formations militaires professionnelles, il est prévu d'acquérir des systèmes optimalisés de vêtements pour la protection contre le vent, le froid et la pluie. Le présent appel d'offre a pour but de couvrir les besoins lors de toutes les formes d'engagements des formations concernées dans des conditions météorologiques caniculaires, froides ou humides.

street: Rodtmattstrasse 110

Goldeck Textil GmbH

street: Seebacherstraße 11-13

countryName: AT

Alpine Fox GmbH

street: Aawasserstraße 3


currency: USD

name: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Ressort Makroökonomische Unterstützung

title: Backstopping support to SECO for project with Ghana National Pensions Regulatory Authority (NPRA)

description: The bidding organization/consultant (hereafter the backstopper) is expected to support SECO in the implementation of the project with Ghana's National Pensions Regulatory Authority (NPRA) in the period 2013-2016. Specific objectives are: 1) Support procurement process of implementing agency, 2) Quality control inputs of the implementing agency, 3) Advise SECO in the dialogue with the NPRA and the implementing agency with high-quality expertise on pension sector matters 4) Support documentation of successes and failures in the project.


title: Neubau Forschungs- und Entwicklungsgebäude Balgrist Campus; BKP 224 Spengler- und Bedachungsarbeiten

description: Abdichtungsarbeiten und Einbau extensiv begrüntes Flachdach, Lieferung und Anschluss von Brandschutzklappen (RWA) sowie Dachausstieg, Seilsicherungssystem

eligibilityCriteria: Siehe allgemeine Submissionsbedingungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Qualität: 50
Preis: 50
Im Detail aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:
Qualität: 50
Preis: 50
Im Detail aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Chandieu 8 (1144TI) travaux spéciaux pieux.

description: Travaux spéciaux pieux, estimation CHF 421 000.-

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Bauarbeiten Sanierung Sonnweg

description: Bauarbeiten für Wasserversorgungs -und Abwasseranlagen. Strassenbau inkl. Strassenentwässerung. Länge der Sanierungsstrecke: ungefähr 250 m.


name: Service de l'édilité - Section Bâtiment , Rue de Lausanne 23, 1950 Sion,Grand-Pont 12, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 324 17 12, Fax: 027 324 17 88, E-mail:

title: STADE DE TOURBILLON - CONFORMITE ZONE OUEST- 1950 SION

description: La transformation et la rénovation du Stade de Tourbillon pour mise en conformité de la zone Ouest - Tribune Principale

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Association social Loft PA Alain Dreier BTB SA

title: Écoquartier de la Jonction - bâtiment FVGLS - CFC 272.4 Équipement abris PC

description: Construction d'un immeuble d'habitation de 6 étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références:

street: 2 place de l'Église


title: Neubau Sport- und Kulturzentrum

description: Neubau eines Sport- und Kulturzentrums

eligibilityCriteria: 13.12.2013 Kosten: Keine


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Adjudications: 3Rôles: business analyst (BA) / business requirements engineer (BRE)Ancienneté: professional de 2014-2017 volume par adjudication/lot 5‘040 hAncienneté: senior de 2014-2017 volume par adjudication/lot 12‘600 hAncienneté: expert de 2014-2017 volume par adjudication/lot 7‘560 hRôles: architecte de solutions (ARCH)Ancienneté: professional de 2014-2017 volume par adjudication/lot 5‘040 hAncienneté: senior de 2014-2017 volume par adjudication/lot 10‘080 hAncienneté: expert de 2014-2017 volume par adjudication/lot 10‘080 h

description: Adjudications: 3Rôles: business analyst (BA)/business requirements engineer (BRE)Ancienneté: professional de 2014-2017 volume par adjudication/lot 5‘040 hAncienneté: senior de 2014-2017 volume par adjudication/lot 12‘600 hAncienneté: expert de 2014-2017 volume par adjudication/lot 7‘560 hRôles: architecte de solutions (ARCH)Ancienneté: professional de 2014-2017 volume par adjudication/lot 5‘040 hAncienneté: senior de 2014-2017 volume par adjudication/lot 10‘080 hAncienneté: expert de 2014-2017 volume par adjudication/lot 10‘080 h

description: Adjudications: 3Rôles: architecte de solutions (ARCH)Ancienneté: professional de 2014-2017 volume par adjudication/lot 6'480 hAncienneté: senior de 2014-2017 volume par adjudication/lot 12'960 hAncienneté: expert de 2014-2017 volume par adjudication/lot 12'960 h

description: Adjudications: 3Rôles: business analyst (BA)/business requirements engineer (BRE)Ancienneté: professional de 2014-2017 volume par adjudication/lot 7'960 hAncienneté: senior de 2014-2017 volume par adjudication/lot 19'800 hAncienneté: expert de 2014-2017 volume par adjudication/lot 11'840 h

title: (13103) 609 Partenaires en matière de projets business analysis / requirements engineering et architecture de solutions pour les années 2014 à 2017

description: Pour le traitement de demandes, de mandats et de projets et pour l'établissement d'offres, l'office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) aura, au cours des prochaines années, besoin du soutien de fournisseurs externes dans les domaines business analysis (BAN), business requirements engineering (BRE) et archirecture de solutions (LAR). La fourniture de ses prestations de soutien interviendra sous forme de mandats et d'ouvrages.En gros, les travaux à accomplir peuvent être décrits comme suit:— élaboration des exigences en matière de projets informatiques et de télécommunication en étroite collaboration avec les clients et assistance aux clients pour la formulation de leurs problèmes et attentes,— assistance et conseil aux clients pour la présélection d'une solution, notamment aussi concernant la mise en oeuvre interne ou l'acquisition externe (décision «make or buy»),— établissement de relevés et de spécifications systématiques des exigences posées aux produits ou systèmes à développer. Assurer la réalisation efficace et économique des projets grâce à la qualité, à l'intégralité et à la cohérence des spécifications,— élaboration de l'architecture de la solution pour les clients et les projets internes dans le cadre des directives de l'OFIT. Il s'agit notamment de définir des sous-systèmes et des interfaces pour la connexion de différents sous-systèmes afin d'assurer une réalisation et une intégration selon des consignes claires et dans un cadre précis.Dans le cas concret, les adjudicataires seront mis en concours, l'offre économiquement la plus avantageuse étant retenue (cf. ch. 4.5 dans le cahier des charges).

street: Fellerstrasse 21

Innovation Process Technology AG

street: Poststrasse 14

BeOne (Schweiz) AG

street: Riedstrasse 11

MSG systems AG

street: Robert-Bürkle-Str. 1

countryName: DE


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Appareil de gazométrie à réactifs indépendants.

title: Appareil de gazométrie à cartouches

description: Appareil de gazométrie à cartouches.

title: Analyseurs de gaz du sang pour les Hôpitaux Universitaires de Genève

description: Acquisition, installation, mise en service et formation des utilisateurs d'un analyseurs de gaz du sang destiné aux services des HUG.

street: Avenue de la Roseraie 70

Radiometer RSCH GmbH

street: Zürichstrasse 66


title: WL Schwandenbadstrasse 6 - 51, Steffisburg

description: Grabarbeiten für Werkleitungen (Wasser / Elektro) mit Belagserneuerung im Grabenbereich - Projektlänge ca. 450 m.

eligibilityCriteria: Gemäss der in den Unterlagen definierten Anforderungen und Kriterien.


name: Stiftung Rosengarten, Seniorenzentrum Laufental

title: Neubau Seniorenzentrum Rosengarten Laufental

description: Die Gipserarbeiten beinhalten: - spezielle Dämmungen (Innendämmung) - Trockenbau Wände, Schachtwände, abgehängte Decken - Innenputzarbeiten Wände und Decken

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Referenzobjekte: 30
Referenz Schlüsselperson Polier, Bauführer: 20
Angebotspreis: 50
Referenzobjekte: 30
Referenz Schlüsselperson Polier, Bauführer: 20