currency: CHF

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Neubau Biozentrum der Universität Basel, BKP 364 Förderanlagen

documentType: tenderNotice

description: BKP 364 Förderanlagen: Ein Grossteil der internen Materialtransporte soll mittels eines unbemannten Materialfördersystems (MFS) durchgeführt werden. Hierfür wird in einem zentralen Schacht ein Umlaufförderer (UF) über alle Ebenen des Gebäudes (Ebene -3 bis Ebene 14) installiert. In Sonderbereichen werden Förderbänder, zusätzliche Aufzüge und Heber für die Anbindung verschiedener Funktionen installiert.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Kantonsstrasse 4, Baar, Sihlbruggstrasse Walterswil - Kreisel Lättich; Bau- und Auflageprojekt

description: Erarbeitung des Projektes "Kantonsstrasse 4, Baar, Sihlbruggstrasse Walterswil - Kreisel Lättich. Sanierung der bestehenden Strasse und Ausbau des Rad-/Gehweges bergseitig mit anschliessender Unterführung in Walterswil, Sanierung Kunstbauten, SIA Phasen 32 und 33. Länge 2.2 km.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services


name: Hochbauamt Graubünden,à l'attention de Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: E_BKM / BKP 172 Baugrubenabschlüsse

description: Bauwände entlang der Parzelle, mit Bautüren und Bautore. Zufahrten und Plätze für die ganze Bauzeit. Rühlwände (ca. 2'000 m2) mit gespannten Ankern (ca. 1'400 m) und ungespannten Ankern (ca. 2'100 m). Baugrubenaushub (ca. 20'000 m3). Filterbrunnen (ca. 30 m).


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Frau Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Livraison d'une tondeuse frontale à cinq plateaux de coupe et à cabine entièrement vitrée.

description: Lieferung eines 5-Spindel-Grossflächenmäher.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis (60%):
- Technische Kriterien (40%):
Bodendruck, Bedienerfreundlichkeit, Übersicht, Fahrverhalten am Hang/in der Steigung und Kabinenkomfort:
Die Unterkriterien werden zu gleichen Teilen bewertet.:
Die Anbieter werden zu einer gemeinsamen Vorführung der offerierten Maschinen eingeladen, an welcher die betreffenden technischen Kriterien gemäss dem untenstehenden Punktesystem bewertet werden.:
Jedes Kriterium/Unterkriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,2 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Das Fahrzeug mit dem kleinsten Bodendruck erhält 5 Punkte. Der höchste Bodendruck erhält 1 Punkt.:
- Angebotspreis (60%):
- Technische Kriterien (40%):
Bodendruck, Bedienerfreundlichkeit, Übersicht, Fahrverhalten am Hang/in der Steigung und Kabinenkomfort:
Die Unterkriterien werden zu gleichen Teilen bewertet.:
Die Anbieter werden zu einer gemeinsamen Vorführung der offerierten Maschinen eingeladen, an welcher die betreffenden technischen Kriterien gemäss dem untenstehenden Punktesystem bewertet werden.:
Jedes Kriterium/Unterkriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,2 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Das Fahrzeug mit dem kleinsten Bodendruck erhält 5 Punkte. Der höchste Bodendruck erhält 1 Punkt.:

mainProcurementCategory: goods


name: Services Industriels de Genève - Services Partagés - Etudes et développement DSI,Chemin du Château-bloch 2 - Case postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse

title: Intégration de SAP CRM Ventes

description: Conception, développement et mise en œuvre de CRM Ventes « SAP CRM For Utilities » Version 7.0 EhP2 : Assistance à la maîtrise d’ouvrage, conseil à la mise en œuvre, analyse fonctionnelle, conception et développement de la solution, tests et mise en exploitation, assistance au démarrage. Mandat de prestations en régie. Méthodologie Agile.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Stadtbauamt, Abteilung Hochbau,à l'attention de Lukas Reichmuth, Baselstrasse 7, 4502 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 626 92 92, Fax: 032 626 92 93, E-mail:

title: Elektroinstallationen

description: Elektroinstallationen

eligibilityCriteria: 28.02.2013 Kosten: Keine


name: Einwohnergemeinde Wohlen Departement Gemeindebetriebe

title: Neuanschaffung Kehrmaschine ca. 2 m3 der Einwohnergemeinde Wohlen bei Bern

description: Lieferung einer Kehrmaschine für Gehweg- und Strassenreinigung ca. 2 m3 Inhalt

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge odr bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leitungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: -Angebotspreis 30 %:
-Ergebnis der Teststrecke 25 %:
-Wirtschaftlichkeit / Kundendienst / Unterhaltskosten 15 %:
-Ausrüstung / Ausstattung (Leistungsverzeichnis) 20 %:
-Liefertermin 10%:
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung der weiteren Kriterien:
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
-Angebotspreis 30 %:
-Ergebnis der Teststrecke 25 %:
-Wirtschaftlichkeit / Kundendienst / Unterhaltskosten 15 %:
-Ausrüstung / Ausstattung (Leistungsverzeichnis) 20 %:
-Liefertermin 10%:
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung der weiteren Kriterien:
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:


description: Lot 1 : Achat et reprise d'un véhicule incendie de grande capacité pour un site aéroportuaire.

description: Lot 2: Achat et reprise d'un escalier de sauvetage pompier pour aéronef.

title: Achat et reprise d'un véhicule incendie (Kappa 6012).Achat et reprise d'un escalier mobile de sauvetage (Mercure 6014).

description: Remplacement d'un véhicule incendie de grande capacité pour un site aéroportuaire.Remplacement d'un escalier de sauvetage pompier pour aéronef.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

Aéroport international de Genève

street: Route de l'Aéroport 21


title: Erneuerung Kanalisation / Werkleitungen Wilerstrasse / Ischlag

description: Gestützt auf das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (ÖBG) vom 11.Juni 2002 und die zugehörige Verordnung (ÖBV) eröffnet die Gemeinde Grossaffoltern unter Vorbehalt der Kreditbewilligung die Konkurrenz für folgenden Auftrag: Baumeisterarbeiten: Fundationsschichten für Verkehrsanlagen, Randabschlüsse und Pflästerungen, Belagsarbeiten, Kanalisation und Entwässerung, Arbeiten für Werkleitungen Umfang: Grabenaushub: 2100m3 Grabenspriessung: 800m2 Rohrleitung PP DN 160: 100m Rohrleitung PP DN 250: 120m Rohrleitung PP DN 300: 25m Tiefbauarbeiten EW-Rohrblock: 500m Tiefbauarbeiten Swisscom-Rohrblock: 370m Tiefbauarbeiten Wasserleitung: 550m Belag: 740t


name: Atelier Fournier_Maccagnan, architectes HES/HTL/FAS

title: Construction d'un EMS, d'un Foyer de jour, d'une salle multiactivités, d'une école primaire et d'une salle de sport à 1868 Collombey-Muraz_

description: CFC 221.1 EMSFenêtres en bois-aluminium pour l'EMS et la salle multi-activités

street: Rue du Cropt 30


name: Stadt Frauenfeld, Werkhof, Gaswerkstrasse 16, CH-8503 Frauenfeld, Suisse, Fax: 052 724 53 87

title: Submission Grünabfälle

description: Sammeln und Transportieren der Grünabfälle aus der Stadt Frauenfeld inkl. Reinigen von Grünabfallcontainern


title: Zentrum Grindelwald, Umgebungsarbeiten

description: Neugestaltung Zentrum Grindelwald mit ca. 4'500m2 Belagsflächen und 1'500m2 Grünflächen. Versetzen verschiedener vorhandener und neuer Ausstattungen, Bepflanzung und Ansaat.

eligibilityCriteria: - Einhaltung der Kantonalen Submissionsverordnung / GAV / Arbeitsplatzbestimmungen - Einhaltung der Terminvorgaben - Es müssen mindestens zwei vergleichbare Referenzen eingereicht werden

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachliche Leistungsfähigkeit (Referenzobjekt): 30
Preis: 70
Fachliche Leistungsfähigkeit (Referenzobjekt): 30


title: Pratteln - Neubau Kreisel Grüssen Kreisel Grüssenhölzliweg und Kraftwerkstrasse-Gallenweg

description: Hauptmengen: - Belags- Betonaufbruch ca. 5’000 m2 - Fundationsschicht ca. 2'800 m3 - Versetzen Randabschlüsse ca. 1'400 m - Strassenabläufe ca. 30 St - Fundationsschichten AC F ca. 1300 t - Asphaltbeton (Trag- / Binderschichten) ca. 900 t - Asphaltbeton (Deckschichten) ca. 260 t - Betonbeläge ca. 3'000 m2 - Kandelaberfundamente ca. 16 St - Stützmauern ca. 50 m - Steinkorbmauer ca. 130 m3

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 60
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonen: 10
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 60
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonen: 10


description: Korrosionsschutz an 10 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 544 - Mast Nr. 553, ca. 7'030 m2 m2

description: Korrosionsschutz an 12 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 501 - Mast Nr. 512, ca. 8'620 m2 m2

description: Korrosionsschutz an 12 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 513 - Mast Nr. 520, ca. 6'355 m2 m2 Mast Nr. 19 - Mast Nr. 22, ca. 1'685 m2

description: Korrosionsschutz an 12 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 521 - Mast Nr. 526, ca. 4'330 m2 m2 Mast Nr. 23 - Mast Nr. 28, ca. 3'280 m2

description: Korrosionsschutz an 10 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 527 - Mast Nr. 534, ca. 4'790 m2 m2 Mast Nr. 29 - Mast Nr. 30, ca. 940 m2

description: Korrosionsschutz an 9 neuen Fachwerkmasten Mast Nr. 535 - Mast Nr. 543, ca. 6'920 m2 m2

title: Netzanschluss PSW Linth Limmern, Korrosionsschutz

description: Auftragen des Korrosionsschutzes auf 65 neuen Fachwerkmasten, Los 1- 6, ca 43'950 m2

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit/Preis: 50
Referenzen/Technische Lösung: 40
Lieferantenbeurteilung: 10
Wirtschaftlichkeit/Preis: 50
Referenzen/Technische Lösung: 40
Lieferantenbeurteilung: 10


title: Extension du CO de Goubing.

description: Construction d'une salle de gym et d'un bâtiment de dix salles de classe.CFC 902 Mobilier scolaire.CFC 903 Tableaux interactifs.

Centrale des achats

street: Case postale 96


name: Administration municipale Zumikon,à l'attention de Ernst Enzler, Dorfplatz 1, 8126 Zumikon, Suisse, Téléphone: 044 918 78 30, Fax: 044 918 78 00, E-mail:

title: Hallenbad Baumeisterarbeiten

description: Sanierungs- und Umbauarbeiten


name: Zweckverband Kläranlage Birmensdorf c/o Gemeindeverwaltung

title: Nachklärbeckenausrüstung

description: Lieferung und betriebsfertige Montage von zwei hydrostatischen Saugräumern für Nachklärbecken. Lieferung und betriebsfertige Montage von vier Kettenräumern für Schwimmschlammentfernung in Klarwasserrinnen. Lieferung und Montage von jeweils zwei Zulauf- und Auslauftauchwänden.


name: Direction des systèmes d'information et de communication

title: Acquisition et maintenance de logiciels IBM.

description: Le présent marché porte sur l'acquisition et la maintenance de logiciels IBM. Le montant estimatif du marché, sur deux ans, s'élève à CHF 700'000. - hors TVA pour la variante 1 et à CHF 740'000,- hors TVA pour la variante 2 . Le choix des logiciels IBM est lié à des contraintes de compatibilité et de redondance avec l'existant, de partage des outils de gestion et de supervision, de disponibilité des connaissances et de personnel technique qualifié.

awardCriteriaDetails: Prix:

street: 25 rue du Stand


title: Bahnhof Löwenstrasse Durchmesserlinie, 8001 Zürich Shop-Ville Erweiterung (Aufgang Gessnerallee)


title: Mise à disposition (en location de services) d'un/d'une expert en "business objects" selon le document d'appel d'offres et surtout son annex n° 8

title: Mise à disposition d'employés par le biais de la location de services.

Office fédéral de la statistique

street: Espace de l'Europe 10

IT-Logix AG

street: Schwarzenburgstrasse 11


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Console CJB Lausanne 192 (1159TI) Travaux pierre naturelle

description: Travaux pierre naturelle, estimation : CHF 238'788.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Châssis de transport à roulettes (chariot de caddie).

description: Armasuisse procède sur mandat de la Base logistique de l'armée ( BLA ) à l'acquisition en plusieurs tranches de chariots de caddie destinés au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ( DDPS ). Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut établir les conditions-cadres pour la fabrication et la livraison de chariots de caddie.Le chariot de caddie 04 destiné à l'ensemble de paquetage 04 doit offrir un confort de transport optimal à l'entrée en service, lors du licenciement et pendant les déplacements, conformément aux habitudes actuelles de transport.

street: Wankdorfstraße 2

Kappeler Verpackungs-Systeme AG

street: Grenzstrasse 20B


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Erweiterung Bündner Kunstmuseum Chur / BKP 221.3 Fenster aus Stahl

description: Fenster aus Edelstahl im Foyer und Anlieferung EG, Widerstandsklasse RC3. Fenster aus Stahl pulverbeschichtet Obergeschosse, Widerstandsklasse RC2.


title: Florins - Chasté Belagsarbeiten

description: Fundationsmaterial 680 m3; Planie 3'400 m2; Tragschicht AC T 22N 800 t; Strassenabläufe 12 Stk


name: Ratio Bois Sàrl,Rue de la Poteriaz 4, 1844 Villeneuve, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Parc Geisendorf - M151TI - mandat d'ingénieur civil


title: Ersatz Respiratoren Anästhesie

description: Beschaffung von Respiratoren für die Anästhesieabteilung des Spitals.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Schafisheim/Seon AO, K246 Seetalstrasse: Strassensanierung mit Neubau Medienrohr

description: Grabenaushub (Medienrohr) 1200 m3 Medienrohr (PE120) 2900 m Kontrollschächte (Medienrohr) 20 Stk. Belagsfräsen 21900 m2 Abbruch Randabschlüsse 2300m Oberbodenabtrag 2350 m3 Aushub 5600 m3 Einbau Fundationsschicht 4900 m3 Kaltmischfundation 1250 t Belagsbewehrung 2900 m2 Tragschicht AC T 22 H 1000 t Binderschicht AC B 22 S 3550 t Deckschichten SMA 11 1500 t

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Kompetenz: 30
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5
Abzug Angebotspreis bei Baubeschleunigung:
Preis: 50
Kompetenz: 30
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5
Abzug Angebotspreis bei Baubeschleunigung:


name: Schweizerisches Kompetenzzentrum für Sicherheit mit Holz – SKSH

name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Imposer l'application du standard ISPM15

description: Pour soutenir l'organisation de contrôle en place, l'Office fédéral de l'environnement OFEV a décidé de charger une société externe de procéder aux contrôles d'importations de marchandises avec emballage en bois, y compris la tenue d'un Backoffice, pour une durée de 4 ans plus une option d'une année.

street: Rodtmattstrasse 110

street: Mühlestrasse 12


title: Bassersdorf, Objekt 052-009, Überführung SBB Süd

description: Abbruch/Abfräsen bituminöse Beläge in ÜF: 2'000 m2 Abfräsen best. Bitumenbeläge ausserhalb der ÜF: 200 m2 Reprofilier-/Füllbeton und -Mörtel: 100 m3 HDW-Arbeiten: 2'400 m2 Kugelstrahlen: 2'400 m2 Epoxidharz-Versiegelungen: 2'200 m2 PBD: 2'400 m2 Flüssigkunststoffabdichtungen: 500 m2 Belagsabschlussprofile: 22 m' Gussasphalt-Beläge: 660 t Bituminöse Beläge: 120 t Seitenborde mit Randsteinen: 400 m'

eligibilityCriteria: Unternehmungen mit Erfahrung in der Instandsetzung von Kunstbauten


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N03/70 Kerenzerbergtunnel – PV TP3 Tracé / ouvrages d‘art

description: Le tunnel du Kerenzerberg, d'une longueur de 5,7 km, se situe sur le tronçon d'entretien 70 de la route nationale N03 entre le raccordement de Weesen et de Murg en direction de Sargans. Des travaux d'entretien majeurs n'ont pas eu lieu depuis la mise en service en 1986. Dû à son état critique le tunnel du Kerenzerberg nécessite un assainissement majeur et complet. À côté du renouvellement des équipements d'exploitation et de sécurité EES y inclus le système d'aération, il faudra adapter la sécurité du tunnel aux nouvelles normes et directives et supprimer les dommages de la construction. L'assainissement a comme but l'aptitude au service de toute l'installation routière pour les 25 ans prochains (15 ans pour les EES) ainsi que l'adaptation aux exigences d'aujourd'hui. La réfection de différents ouvrages et l'aménagement concernant la situation des chemins de fuite avec une nouvelle galerie de sécurité parallèle sont prévus en même temps que l'assainissement du tunnel du Kerenzerberg.L'objet du mandat présent est le suivi technique du projet pour le tracé et les ouvrages d'art pendant les phases de projet 32 «Projet de détail» / «Projet d'intervention» jusqu'à 53 «Mise en service» comprise.

awardCriteriaDetails:
CA1: Prix:
C2: Rapport technique:
- analyse du problème:
- qualité et adéquation de l'organigramme:
C3: Réferences des personnes clé, qualité et adéquation par rapport au problème donné:
- Chef de projet:
- Adjoint du chef de projet:
- Directeur en chef des travaux:
- Spécialiste danger naturels:
C4: Concept QM:
.:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

F. Preisig AG

street: Grünhaldenstrasse 6


title: Flachdach- und Fassadensanierung

description: Werftareal Flughafen Zürich, Ersatz der kompletten Dachentwässerung im Eckgebäude T25 (Werkstattgebäude) im Zusammenhang mit der Flachdachsanierung des Gebäudes. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt 8620 m2. Die neue Dachentwässerung wird mittels eines Regenwassers – Vollfüllungssystem entwässert. Für die Entwässerung werden bauseits neue Kanalisations-Anschlüsse vorgesehen. Anpassen der bestehende Ver- und Entsorgungs-Infrastruktur im Zusammenhang mit der Fassadensanierung. Das Gebäude an welchem die Arbeiten ausgeführt werden, ist während der ganzen Bauzeit im Betrieb.

eligibilityCriteria: Die Baubegehung vom 10.12.2013 ist obligatorisch.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 30
Schlüsselpersonen: 20
Referenz der Firma: 20
Termine: 15
Qualität Angebot: 15
Preis: 30
Schlüsselpersonen: 20
Referenz der Firma: 20
Termine: 15
Qualität Angebot: 15


title: Triple Quadrupole Mass Spectrometer

description: The Institute of Agricultural Sciences wishes to purchase a Triple Quadrupole Mass Spec-trometer (ESI-QQQ) to be used, in conjunction with a liquid chromatography system, for targeted quantification of low molecular weight molecules and for the determination of isotopic labeling patterns of the quantified metabolites. The samples will primarily be extracts of plants (i.e. conplex metabolite mixtures) and the metabolites to be analysed will include organic acids, amino acids, sugar phosphates, sugar nucleorides, and metabolic co-factors (ATP, NADP etc). The most likely technique applied will be ion-paired reversed phase chromatography or hydrophilic interaction liquid chromatography. Support in the initial establishment of the method and help in determining the extent and solutions to undesired matrix effects will be sought from the supplier. The emphasis will be placed on accurate metabolite quantification with a high degree of sensitivity. It is planned to perform labelling of plant samples (e.g. with 13CO2 or 13C-labelled sugars) such that metabolic fluxes can be determined. Software packages must facilitate proto-cols for rapid extraction of information on isotopomer abundances.

eligibilityCriteria: aucunes


title: Celtor – Pelle mécanique.

description: Fourniture d'une pelle mécanique (chargeuse) sur pneus avec une pince de tri.

awardCriteriaDetails:
Montant corrigé de l'offre:
Caractéristiques techniques:
Garantie du service après-vente:

Celtor SA

street: Rond de Sagne, Case postale 27


title: Alhambra, Rôtisserie 10 (1164TI) Plâtrerie

description: Plâtrerie, estimation : CHF 970'000.-


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Grand Alexandre,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 34 01, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

description: Lot N°1 (Marché 1+Marché 2) : Marché 1 : vêtements pour personnel de conduite (env. 1200 personnes dont 10% de femmes) Marché 2 : vêtements pour le personnel commercial (env. 30 personnes dont 50% de femmes)

description: Lot N°2 (Marché 3) : Marché 3 : vêtements pour contrôleurs titres de transport/surveillants réseau (env. 60 personnes)

description: Lot N°3 (Marché 4) : Marché 4 : vêtements pour personnel technique (env. 300 personnes)

title: Fourniture des vêtements professionnels du personnel des TPG

description: l'objectif du présent appel d'offre est de fournir aux personnel de l'exploitation, du technique et des agences TPG les vêtements nécessaires à leurs fonction.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Élimination de déchets spéciaux.

description: Le projet a pour objectif de confier l'élimination des déchets spéciaux des CFF à un opérateur spécialisé. Celui-ci sera responsable de tous les matériaux qui lui seront remis. Cette responsabilité couvre l'élimination, depuis l'emplacement d'élimination aux entrepôts et sites de production, dans les bureaux et les gares, ainsi que les emplacements sur les chantiers. La collecte des déchets dans les bureaux, les gares, les entrepôts, les sites de production et le matériel roulant des CFF en général est exclue.

awardCriteriaDetails:
Projet Concept de gestion de l'elimination:
Management de la qualité en fonction du mandat:
Ressources en fonction du mandat:
Concept environnemental en fonction du mandat:

street: Hilfikerstraße 1


title: Schulanlage und Gemeinschaftszentrum Loogarten

description: Instandsetzung der Gebäudehüllen


title: Belagsreparaturen Bezirk 4 Los 2

description: Belagsreparaturen, Fräsen 1'800 m2; AC T 16/22 N 20 t; AC 8 N 180 t


name: Direction urbanisme et travaux ville de Renens

title: Ferme des Tilleuls – Renens – CFC 222-223-224.

description: Réhabilitation de la ferme des Tilleuls en une structure d'accueil d'activités publiques.

street: 14 rue du Lac


name: SIPAL – division architecture et ingénierie

title: Réalisation d'un cuvelage de partie d'ouvrage enterrées avec isolation en verre cellulaire (env. 3'100 m2 sous radier; env. 2'500 m2 murs enterrés).

title: Exécution des travaux de terrassement (env. 22'000 m3), d'évacuation et mise en décharge. Remblayage des pieds de façades avec matériaux d'apport (env. 2'800 m3).Remblayage des pieds de façades avec matériaux fourni par le MO (env. 6'500 m3).Exécution d'enceinte de fouille avec parois berlinoise et tirants d'ancrage passif (env. 2'000 m).

title: Réalisation de la structure du bâtiment en béton armé (env. 11'700 m3).Montage des galandages intérieurs en brique ciment (env. 1'000 m2).

title: Fourniture et pose de la charpente métallique de la toiture (env. 200 t.).

title: Fourniture, montage et mise en service des installations électriques (excepté fourniture lustrerie et appareillages) del'ensemble du bâtiment (environ 12'500 m2 de SP) et des aménagements extérieurs.

title: Ensemble d'installation de production et stockage de distribution et de diffusion de chaleur et de froid.1 Production de chaleur par CAD Lausanne.1 Production de froid avec 2 machines frigorifiques et 4 groupes de distributions de chaleur et de froid.

title: Fourniture et pose de 5 installations de ventilation et 8 installations de conditionnement d'air pour un débit d'environ 125 000 m3/h.Fourniture et pose de 2 installations de désenfumage.

description: Fourniture et pose de 5 installations de ventilation et 8 installations de conditionnement d'air pour un débit d'environ 125'000 m3/h.Fourniture et pose de 2 installations de désenfumage.

title: Fourniture et pose de l'ensemble des Installations d'alimentation et d'évacuation des eaux sanitaires (88 unités), appareils spéciaux (5 unités), d'évacuation des eaux pluviales (surface réceptrice env. 3'160 m2), d'un système de rétention enterré (env. 434 m3) et appareillages.

title: Fourniture et pose d'installations d'ascenseurs et monte-charge.1 x 1'000 kg-13personnes; 1 x 3'200 kg; 1 x 7'000 kg.

title: Application d'enduit plâtre sur subjectiles minéraux (env. 2'800 m2).

title: Fourniture et pose de cloisons de séparation en plaque de plâtre cartonnée sur ossature métallique (environ 315 m2).Fourniture et pose de cloisons de séparation en carreaux de plâtre (environ 290 m2)

description: Fourniture et pose de cloisons de séparation en plaque de plâtre cartonnée sur ossature métallique (env. 315 m2).Fourniture et pose de cloisons de séparation en carreaux de plâtre (env. 290 m2).

title: Fourniture et pose de doublage de mur en panneaux de bois sur ossature bois (env. 3'600 m2).Fourniture et pose de mur de séparation en panneaux de bois sur ossature bois. (env. 530 m2).

title: Fourniture et pose de verrins métalliques et plaques de faux-plancher en plaque de particule de bois (environ 4 800 m2).Fourniture et pose de verrins métalliques et plaques de faux-plancher en plaque minéral (environ 1 730 m2)

description: Fourniture et pose de verrins métalliques et plaques de faux-plancher en plaque de particule de bois (env. 4'800 m2).Fourniture et pose de verrins métalliques et plaques de faux-plancher en plaque minéral (env. 1'730 m2).

description: Montage, mise à disposition et démontage d'un échafaudage lourd de façade (env. 11'300 m2).Montage, mise à disposition et démontage de pont de travail intérieur (env. 4'400 m2).

title: Construction du nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne

description: Construction du nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts (description selon cahier de projet en annexe).


name: Office fédéral des routes OFROU Division infrastructure routière, à l'attention de Ne pas ouvrir - document d'appel d'offre, N06 Bern PUN BSA Los EH4 - Signalisation PUN,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: Livraison, montage et mise en service de l'installation de signalisation pour l’utilisation temporaire de la bande d'arrêt d'urgence comme voie de circulation. La livraison comprend: la signalisation statique, le système dynamique de la gestion du trafic, le système de détection du trafic, système de commande pour l'adressage de tous les composants, travaux de démantèlement d'installations (signalisation). Volume de composants principaux (liste pas concluante): Partie de l'installation et nombre d'unités (arrondies ou seulement indicatives): FTV (Feux de fermeture temporaire de voies): ca. 120 Pièces Signaux variables à LED: ca. 25 Pièces Signaux à prismes: ca. 45 Pièces WWW (Signalisation variable de direction): ca. 10 Pièces Commande de l'installation: 1 Pièce Commande locale: ca. 50 Pièces Capteurs de comptage du trafic (suspendu): ca. 45 Pièces Signaux statiques: ca. 50 Pièces CoT Coffre de terrain (approvisionnement pour tous les lots): ca. 90 Pièces

documentType: cancellationDetails

description: Simap 04.10.2013

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN 40%:
ZK2.1 Auftragsverständnis 20%:
ZK2.2 Eingesetzte Komponenten (inkl. Datenblätter) 15%:
ZK2.3 Gliederung und Darstellung: Qualität der Angebotsunterlagen 5%:
ZK3: ORGANISATION 15%:
ZK3.1 Bauprogramm, Bauablauf, Baustellenorganisation 5%:
ZK3.2 Referenzen des Projektleiters 4%:
ZK3.3 Referenzen des Projektleiters Stellvertreter 3%:
ZK3.4 Referenzen des Baustellenleiters 3%:
ZK4: QM-KONZEPT 5%:
ZK4.1 Einhaltung Qualität 2%:
ZK4.2 Einhaltung Termine 2%:
ZK4.3 Einhaltung Kosten 1%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN 40%:
ZK2.1 Auftragsverständnis 20%:
ZK2.2 Eingesetzte Komponenten (inkl. Datenblätter) 15%:
ZK2.3 Gliederung und Darstellung: Qualität der Angebotsunterlagen 5%:
ZK3: ORGANISATION 15%:
ZK3.1 Bauprogramm, Bauablauf, Baustellenorganisation 5%:
ZK3.2 Referenzen des Projektleiters 4%:
ZK3.3 Referenzen des Projektleiters Stellvertreter 3%:
ZK3.4 Referenzen des Baustellenleiters 3%:
ZK4: QM-KONZEPT 5%:
ZK4.1 Einhaltung Qualität 2%:
ZK4.2 Einhaltung Termine 2%:
ZK4.3 Einhaltung Kosten 1%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


title: Stadtspital Triemli

description: BAV 40064 Neubau Bettenhaus / BAV 40112 Erneuerung Energie- und Medienversorgung sowie Transportkanalsystem auf dem Gesamtareal (EMG)


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Crématoire de St.-Georges - M165 TI - mandat d'architecte.

description: Attribution d'un mandat d'architecte pour les études, l'obtention du crédit de réalisation et la coordination des travaux avec les ingénieurs spécialisés. Le montant de l'opération est estimé à 10 mio selon le plan financier d'investissement 2013 (installations techniques, isolation et remise en état des façades et toitures, honoraires des mandataires arch.+ing. et frais administratif compris).

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: AMZ Ausbildungszentrum Andelfingen, Neues Übungsdorf 2.+3. Etappe, 8450 Andelfingen, BKP 347 Automatisierung Rauchgasabsaugung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Mehrfamilienhaus Schaffhauserstrasse 499

description: Instandsetzung


name: Hochbauamt des Kantons St.Gallen,à l'attention de Urs Engler, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 89 74, Fax: +41 58 229 39 94, E-mail:

title: Kantonsspital St.Gallen Haus 02, Sanierung und Erweiterung

description: Industriell vorfabrizierte Elemente in Holz und Stahl, inklusive Fenster: Die zwei viergeschossigen provisorischen Anbauten werden an das Bettenhaus erweitert. Es entstehen insgesamt 32 Betten, inkl. Sanitärräumen. Total 800 m2 NF.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: Gesamtsanierung und Optimierung Raumprogramm Geschäftshaus

description: Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Geschäftshaus aus dem Jahre 1949 sind folgende Massnahmen geplant: - Erdbebenertüchtigung: durchgehende Stahlbetonscheiben im Bereich des Treppenhauses und der Brandmauer - Rückbau sämtlicher Trennwände und Einbauten (1.-5. Obergeschoss) - Reorganisation der Büronutzflächen (1.-5. Obergeschoss) - Komplettersatz der haustechnischen Installationen (1.-5. Obergeschoss) - Ergänzung der haustechnischen Installationen (2. UG - Erdgeschoss) - Neue Wärme und Kälteerzeugung 1. UG und Dachaufbauten - Energetische Massnahmen: Fensterersatz 5. OG, 1. UG, Dämmung Brüstungen und Dachflächen. - Ersatz Blechdach durch Flachdachkonstruktion - Fassadensanierung: Kunststein und keramische Platten

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht der GATT/WTO-Verordnung bzw. Boeb und Voeb


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Bellinzona Straßeninfrastruktur Ost

title: N2, Secondo tubo San Gottardo. Prestations de bureau d'appui au maître d'ouvrage pour le deuxième tube du tunnel du Saint Gothard (autoroute N02) concernant la phase de préparation du projet général (PG) avec l'option du projet exécutif (PE).

description: Appui général fourni au Maître d'Ouvrage du projet mentionné (appui général et appui dans l'élaboration des bases du projet, dans les achats, dans le contrôle et dans la gestion de la qualité ainsi que dans le support technique du projet) pour la phase de préparation du projet général (PG) avec option du projet exécutif (PE). Dénomination selon la Loi sur les routes nationales (LSN).Le deuxième tube s'étende de Göschenen à Airolo et il est géré en conditions normales comme une voie unidirectionnelle de trafic avec une bande d'arrêt d'urgence. Pendant les travaux d'entretien réguliers, en cas d'accident ou pendant l'assainissement pluriannuel du tunnel existant, le deuxième tube doit pouvoir être géré avec trafic dans les deux sens de marche. Le deuxième tube et le tube existant doivent pouvoir être gérés de façon indépendante.Thématiques du projetPour une description plus détaillée voir la documentation de l'appel d'offre.

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants ont du être joints à la documentation relative à l'offre:
CA-1: personnes clé:
Subdivisé en::
— chef de projet bureau d'appui au maître d'ouvrage,:
— remplaçant chef de projet bureau d’appui au maître d’ouvrage:
— ingénieur responsable technique du domaine des tunnels:
— ingénieur compétent dans le projet d'installations de service et sécurité (BSA):
L'évaluation des compétences et références des personnes clé sera effectuée sur la base de la référence et du curriculum vitae présentés avec la documentation de l'appel d'offre.:
CA-2: analyse des tâches/proposition de marché à suivre et organisation du projet:
L'évaluation de l'analyse des taches, proposition de marché à suivre et de l'organisation du projet, sera subdiviséde la manière suivante::
— analyse des taches: 50%,:
— analyse des taches: 30%,:
— organisation du projet proposé: 20%.:
CA-3: prix:
(concernant l'offre d'honoraire pour le bureau d'appui au maître d'ouvrage relative à l'élaboration du projet général (PG) et du projet exécutif (PE) avec relative publication).:
Évaluation du prix:
— les points attribués varient entre 0 et 5; la note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas,:
— les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0 (score:
— entre 2, l'évaluation est linéaire (jusqu'au 2 chiffres après la virgule).:
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères d'évaluation:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
— 0 = satisfaction des critères: évaluation impossible qualité des informations, aucune information ou fortement incomplètes,:
— 1 = satisfaction des critères: très mal rempli, qualité des informations: informations insuffisantes correspondant aux exigences,:
— 2 = satisfaction des critères: insuffisant; qualité des informations: correspondant aux exigences mais sans liens ou incomplètes,:
— 3 = satisfaction des critères: suffisant; qualité des informations: correspondant aux exigences, (correspondance suffisante),:
— 4 = satisfaction des critères: bonne; qualité des informations: correspondant pleinement aux exigences,:
— 5 = satisfaction des critères: très bonne qualité; très satisfaisant; qualité des informations:excellente qualité,contribution très importante à la réalisation.:
Si un critère principal a des sous-critères, les sous-critères seront évalués.:
Le numéro des points du critère principal résulte de la somme des notes des sous-critères multipliée pour leur facteur de pondération.:
Total des points::
Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération (total maximal: 5 [note] x 100 [% de pondération] = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

name: EP F5, Hauptinsp. (Bau + BSA) Tunnels und Galerien N13 + N28, Kt.GR 2017-21

Inge Cielo+ C/O Lombardi AG

street: Via R. Simen 19


name: schmid architectes, à l'attention de Jean-Pierre Schmid, architecte SIA dipl. EPFL - ETS,Avenue Alexandre-Vinet 2, CP 511, 1815 Clarens, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 964 26 11, Fax: +41 (0)21 964 85 72, E-mail:

title: Construction d'une unité d'accueil temporaire (UAT) et d'une route d'accès

description: Soutènement d'une route d'accès

eligibilityCriteria: Seul les entreprises dont le siège social se trouve en Suisse sont autorisées à participer à cet appel d'offres, ceci pour autant qu'elles respectent les exigences de l'annexe P1 du guide romand des marchés publics (paiement des charges sociales, respect d'une Convention collective, paiement des impôts à la source, paiement de la TVA, assurance accident, etc.).


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement service des forêts et du paysage

title: Élaboration d'un modèle altimétrique MNT-MNS par technologie LIDAR aéroportée pour la région de Goms.

description: Acquisition de nuages de points LiDAR, d'un MNT, d'un MNS et autres produits liés.

street: bâtiment Mutua, place des Cèdres


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 3, St. Gallen, Sanierung Langgasse, Abschnitt Sonnenhaldenstrasse bis Galgentobelbrücke, km 2.135 bis km 2.535

description: Strassen- und Tiefbauarbeiten / Werkleitungsbau - Asphaltbeläge abbrechen 4'250 m2 - Betonbeläge abbrechen 960 m2 - Asphaltbeläge fräsen 4'380 m2 - Aushub Werkleitungen 640 m3 - Ungebundene Gemische 1'300 m3 - Randabschlüsse 940 m - Asphaltbetonbeläge 2'200 t


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Centro Logistico dell’esercito Monteceneri, Cantone Ticino. Lavori da impresario costruttore

description: Opere da impresario costruttore per l’edificazione del centro logistico Monte Ceneri – Tappa 1 areale est. L’opera è composta da: 1. Magazzino con superficie di 1‘682m2 e 23‘380 m3. 2. Un volume di 14‘760 m3 suddiviso su tre livelli: una superficie di carico/scarico di 1150 m2 al piano terreno, uffici e superficie commerciale di 1150 m2 al piano primo e una superficie commerciale 1150 m2 al piano secondo. 3. Una zona tecnica di 4’325 m3 suddivisa su 3 livelli. Le facciate dell’edificio sono in cemento facciavista. Sulla copertura sono previsti posti auto in parte coperti. L’edificio verrà realizzato secondo gli standard Minergie. In particolare sono previsti i seguenti lavori: - Scavo in terreno sciolto: 230 m3 - Scavo in roccia: 100 m3 - Calcestruzzo di sottofondo: 3'300 m2 - Casseri: 23'000 m2 - Acciaio d'armatura: 1'100 t - Calcestruzzo: 8'500 m3 - Travi a "T" prefabbricate (lunghezza 23m): 39 pz

eligibilityCriteria: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Vazerol Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Belagsabbruch 420 m2; Aushub 250 m3; Entwässerung 150 m; Belag AC T 22 N 200 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Aéroport international de Genève, département planification et infrastructures, division technologies de l'information et de la communication

title: Renouvellement des infrastructures radio analogiques de Genève Aéroport

description: Le marché porte sur l'acquisition d'infrastructures radio, incluant commutateur radio et poste opérateurs, stations de base analogiques dans les fréquences UHF, VHF et VHF aéronautique et système d'enregistrement.Le marché couvre aussi les prestations de service associées à la mise en œuvre clef en main de ces équipements et à leur intégration dans l'environnement technique de Genève Aéroport. Il inclut également les prestations de maintenance sur 5 ans associées à la solution.

street: Route de l'Aéroport 21

Prescom

street: 3 rue Michael Faraday

countryName: FR


name: CHUV – direction des constructions, ingénierie, technique et santé c/o HPR SA

title: CHUV - Assurance globale chantier BOP BOPP.

description: Souscrire une assurance globale chantier (TC, RCMO, RC des mandataires et RC des entrepreneurs) pour le chantier du CHUV - Bloc opératoire.

street: Rue Jacques-Grosselin 8


name: Multinet Services SA,Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: Aebi & Vincent Architectes SIA SA, à l'attention de Ivan Godinat,Avenue de Frontenex 32, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 09 90, Fax: 022 322 09 91, E-mail:

description: Travaux de papier-peint & peinture int.

description: Menuiserie intérieure

description: Serrurerie y.c. fenêtres, portes-fenêtres et portes ext.

description: Agencements cuisines

description: Chapes ciment

description: Parquet

title: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Etude et réalisation de travaux de rénovation et de construction dans le bâtiment administratif sis à la Monbijoustrasse 118, à Berne; appel d'offres s'adressant à une équipe de planification générale (PG).

street: Fellerstrasse 21

Burkhalter Architekten AG

street: Talgut-Zentrum 25


title: Safienstrasse Baumeisterarbeiten

description: Aushub / Abtrag 3'500 m3; Lieferung Schüttmaterial 4'500 m3; Schüttung 8'500 m3; Ungebundenes Gemisch 2'000 m3; Entwässerungsleitung 350 m


name: Commune de Malleray, à l'attention de M. René Leuenberger,Grand Rue 47, 2735 Malleray, Suisse, Téléphone: 032 491 60 40, E-mail:

title: Rue du Lion d'Or - Ouest

description: Élargissement de la chaussée sur 139m', Pose d'une nouvelle conduite d'eau potable DN 100 de 90m', Pose d'un nouveau collecteur d'eaux claires DN 315 de 110m', Pose de conduites électriques et TT

eligibilityCriteria: 12.06.2013 CHF 200.00 Paiement de la finance d'inscription de CHF 200.-- sur le compte CH 32 0079 0016 6790 6566 1 avec la mention "Entreprise x_104-50". Une preuve de ce paiement (photocopie du récépissé) sera joint à la demande d'inscription. Cette finance sera remboursée uniquement aux entreprises ayant remis une offre valable.


name: Die Beschaffungsstelle/Organisator kann identisch mit der Bedarfsstelle/Vergabestelle sein.,à l'attention de Robert Vogel, Unter Bodenmatt 1, CH - 6162 Entlebuch, Suisse, Téléphone: 041 482 02 62, E-mail:

title: Holzkessel 2 x 900kW, Unterschubfeuerung für Hackschnitzel: Ersatz der bestehenden Zweikesselanlage inkl. Fördereinrichtung, Feinstaubfilter und MSRL-Technik.

eligibilityCriteria: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland haben bis zum Zeitpunkt des Zuschlags ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden.


title: Wohnsiedlung Rautistrasse


name: Spitalzentrum Biel AG,à l'attention de M. Graf, Im Vogelsang 84, 2500 Biel-Bienne, Suisse

description: Grünflächen 1500m2, Plätze 250m2

description: Belagsarbeiten und Abschlüsse 800m2

description: Sanierung und Erweiterung Wirtschaftstrakt, 3.Etappe mit Umgebungsarbeiten. Ausführung: Mai - August 2013


name: Gemeindeverband der Abwasser- und Fernwärme-Region Wangen-Wiedlisbach, Postfach 250, 3380 Wangen an der Aare, Suisse, E-mail:

title: Projektleiter Zentrale; Projekt: Fernwärmeversorgung Wangen-Wiedlisbach

description: Der Gemeindeverband GAFWW, Bereich Fernwärme beabsichtigt einen Fernwärmeverbund mit einer Leistung von ca. 6 bis 7 MW aufzubauen. Das Hauptziel ist die Befriedigung der Nachfrage nach erneuerbarer, CO2 neutraler Energie aus der Region für die Region. Die Wärme wird aus verschiedenen Energieträgern wie Holzschnitzel (67%), Klärgas (7%), Abwasser (18%) und zu einem kleinen Teil aus Heizöl (8%) erstellt. Eine erste Wärmelieferung ab dem Standort der neuen Heizzentrale bei der ARA ist ab 2015 geplant. Leistungsumfang Hauptaufgaben - Gesamtprojektleitung für die Zentrale für die Phasen Bauprojekt Ausschreibung, Vergaben, Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme bis zum Abschluss des Bauprojekts und Übergabe an die Bauherrschaft - Projektplan mit Aktivitäten und Meilensteinen erstellen - Projektorganisation definieren und aufbauen - Gesamtkoordination aller am Projekt beteiligten Parteien - Sicherstellung eines regelmässigen, strukturierten Informationsflusses und einer zweckgerechten Berichterstattung zuhanden des Steuerungsausschusses, des Bauherrenberaters und der Qualitätssicherung.


description: Spundwände

description: Baugrubenaushub und Wasserhaltung

description: Ortbetonbau und Spannsysteme

title: Neubau Einstellhalle Bahnhofareal Stansstad

description: Das Angebot umfasst die Rohbauarbeiten für die Erstellung der Einstellhalle. Bauteilübersicht: - Wasserhaltung - Baugrubenabschlüsse - Baugruben und Erdbau - Ortbetonbau - Spannsysteme Approximatives Vorausmass: - Filterbrunnen 6 St - Spundwände 5'300 m2 - Baugrubenaushub 9'000 m3 - Schalungen 4'000 m2 - Bewehrung 340 to - Beton 2'500 m3 - Mehrlitzenspannglieder 7'200 m

eligibilityCriteria: Gemäss den allgemeinen Bedingungen der Gemeinde Stansstad (11. Eignungskriterien).


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt, Münsterplatz 11, 4001 Basel

title: Universitätsspital Basel, Sanierung und Erweiterung Operationstrakt Ost, SKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall

description: Deckenbekleidungen aus Metall: quadratische und rechteckige Deckenplatten.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: Giacomini & Jolliet ingénieurs SA,Ch. de Burquenet 23, 1095 Lutry, Suisse

title: Région Centre - Inventaire des murs de soutènement - Prestations d'ingénieurs civils

description: Inventaire des murs de soutènement de la région Centre et analyse sommaire des risques.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seuls les bureaux d'ingénieurs civils peuvent s'inscrire.


title: Dreiphasig gekapselte 110kV-SF6-Schaltanlage

description: Nach Pflichtenheft

eligibilityCriteria: keine


title: Verwaltungsgebäude Morgartenstrasse 30

description: Instandsetzung


name: Gemeindebetriebe Muri bei Bern,à l'attention de Roland Spälti, Thunstrasse 74, 3074 Muri, Suisse, Téléphone: 031/950 54 80, E-mail:

title: Strassensanierung - Werkleitungsbau, Wiesenstrasse

description: Strassensanierung: ca. 1'170 m2 Werkleitungsbau: - Gas ca. 10m' - Wasser ca. 290m' - BKW ca. 100m' - TeleCom ca. 230m'

eligibilityCriteria: - vollständige Offerte - Selbstdeklaration - Leistungsfähigkeit - Kapazität - Qualitätsmanagement

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebotes: 100
Preis des Angebotes: 100


name: THYSSENKRUPP Ascenseurs,33 rue des Trois Frontières – Ile Napoléon, 68110 ILLZACH, France

name: Service Maintenance Programmée,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: Maintenance des ascenseurs, trottoirs roulants et escaliers mécaniques de marque Schindler pour 4 ans

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Baumeisterarbeiten für den Neubau eines 110/16 kV (GIS) Gebäudes

description: UW Altgass

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit/Preis: 60
Technische Lösung: 20
Lieferantenbeurteilung: 20
Wirtschaftlichkeit/Preis: 60
Technische Lösung: 20
Lieferantenbeurteilung: 20


name: Einkauf,à l'attention de Reto Krebs, Grimselstrasse 19, 3862 Innertkirchen, Suisse, Téléphone: 033 982 20 11, Fax: 033 982 20 05, E-mail:

title: Aufwertung KW Innertkirchen 1, Nebenkaverne INN1E Segmentschütze

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Planung (Engineering, Bemessung), Fertigung, Transport, Montage, Prüfung und Inbetriebnahme des Ausschreibungsgegenstandes. Die Berücksichtigung der angrenzenden Systeme, Bauanschlüsse und deren Zusammenspiel sind Bestandteile des Angebotes des Ausschreibungsgegenstandes. Der Anbieter hat im Angebot darzulegen, dass der Ausschreibungsgegenstand einwandfrei und bestimmungsgemäss funktioniert. Konzepte und Designdetails sind dem Angebot beizulegen und werden bewertet. Der Unternehmer hat zwei Segmentschütze einschliesslich Teilsystemen gemäss der spezifischen technischen Spezifikation 3D346 zu konstruieren, zu fertigen, zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu setzen. Der Unternehmer hat folgende Hauptkomponenten anzubieten: • Segmentschütze inkl. Antrieb und Hydr. Steuerung • Dammbalkensatz zu Segmentschütze • Dammbalkensatz zu UW hinten und vorne • Dammbalkensatz zwischen PUW/UW • Dammbalkensatz Auslauf Innertkirchen 2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit des Angebots: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50
Wirtschaftlichkeit des Angebots: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50


name: Hôpital du Valais (RSV), service s'informatique médicale et administrative

title: Projet de migration de Windows 7, Déploiement des postes de travail (PC).

description: Prestation de préparation, de déploiement, d'installation et de configuration des postes Windows7, logistique,

street: CP 800, Av. Grand-Champesec 86

Bechtle Suise Romande

street: Rue de la Vernie 12


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Gärtnerstrasse, Klybeckstrasse bis Holderstrasse, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Belagsaufbruch (m2): 2600 Aushub, Abfuhr und Deponie (m3): 1200 Liefern, Einbringen Fundationsschicht (m3): 1200 Randabschlüsse (m): 500 Liefern, Einbringen Heissmischbeläge (to): 1900 Werkleitungsarbeiten Graben gespriesst Total (m): 650 Strassensammler und Einlaufschächte (Stk): 4 Trottoirüberfahrt (Stk): 1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30
Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30


title: Gesamterneuerung Schulhaus Schwerzgrueb -Belags- und Tiefbauarbeiten

description: BKP 421.1 Belags- und Tiefbauarbeiten Neuerstellung Umgebung Schulhaus

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Extension de l'école Stadelfeld, Wichtrach

description: Der Kindergarten- und Primarschulstufe der Gemeinde Wichtrach fehlt es an Schulzimmern und fachspezifischen Räumen (z.B. für textiles / nicht textiles Werken). Auf dem Areal des bestehenden Schulhauses Stadelfeld soll deshalb mittels eines Erweiterungsbaus ein Schulzentrum für die Kindergarten- und Primarschulstufe geschaffen werden. Der Erweiterungsbau soll genügend Platz für vier Klassenzimmer für die Primarstufe, ein Schulzimmer zur flexiblen Benutzung durch Kindergarten und Primarschule, eine Tagesschule sowie diverse Spezialräume bieten. Zudem soll der bestehende Kindergarten (zur Zeit im Altbau Stadelfeld) im Erweiterungsbau untergebracht werden. Dies schafft die notwendige Flexibilität für den bedürfnisgerechten Schulbetrieb mit fünf Primarklassen im heutigen Schulhaus Stadelfeld.


name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire CMU Etape 6 - LOT 254.40 - Installations sprinkler

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 254.40 - Installations sprinkler.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office de construction des routes nationales

title: L06595, VW Verbindungsstrasse Wereya

description: Le présent lot comprend les ouvrages du raccordement entre la jonction de l'A9 "Visp West/Grosseya" (étant à construire dans ces prochaines années) et le pont "Wereya-Vispabrücke" (déjà construit). L'ouvrage principal représente la route de raccordement en soi à la "Wereya". Outre la construction du tracé, l'ouvrage principal englobe certains petits ouvrages d'art, notamment le mur de protection contre les crues du Rhône et la paroi antibruit d'env. 360 m de longueur et d'env. 3 m d'hauteur sous forme de gabions. Dans le cas du mur de protection il s'agit d'un mur de soutènement en équerre d'une longueur d'env. 370 m et d'une hauteur d'env. 5 m. Par ailleurs le projet contient la construction d'une piste cyclable le long de cette route de raccordement. En plus de cette liaison principale les jonctions du tracé à la "Bockbartstrasse" et à la "Ringstrasse" font également partie intégrante du présent appel d'offre.

street: Kantonsstrasse 275


name: Infrastruktur Männedorf, Saurenbachstrasse 6, 8708 Männedorf

title: 12.22T Sanierung Glärnischstrasse (Hofenstr. bis Gufenhaldenweg), Männedorf

description: Wasserleitung: Material Duktiles Gusseisen mit PUR Länge: 375 m Durchmesser: DN 200 / 250 mm Elektrizitätsversorgung: Material: Kunststoff, PE 100, Symalit, Dil-force Länge ca. 410 m Durchmesser: PE de 120 / 60 mm Mischwasserableitung Material: Centub Länge: 170 m Durchmesser: DN 600 Strassenbau Strassenfläche: 3100 m2 Randabschlüsse: 1800 m Beläge: 880 t

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tief - und Strassenbauunternehmungen


title: BKP 23 Elektroinstallationen Ersatzneubau Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg

description: Neubau eines Pflegeheims mit einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Die Nutzung ist geschossweise organisiert. Im Untergeschoss befinden sich Lingerie, Schutzraum, diverse Lagerräume sowie die haustechnischen Einrichtunge. Die Cafeteria mit Grossküche, die Büros der Administration sowie diverse halböffentliche Bereiche (Aufbahrung, Raum der Stille, Mehrzwecksaal) sind im Erdgeschoss untergebracht. Im 1. - 3. Obergeschoss befinden sich jeweils zwei Pflegegruppen mit je 14 Zimmern und zugehörigen Aufenthalst- und Nebenräumen. Das 4. Obergeschoss bietet einer Pflegegruppe mit 14 Zimmern sowie der Aktivierung, Physiotherapie und zwei grossen Terassen Platz.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12


name: Dr. Monika Frehner, dipl. Forstingenieurin ETH, Dr. sc. nat. ETHZ

name: Office fédéral de l'environnement OFEV, division bruit et RNI

title: (13119) 810 NaiS-IFN Classement des placettes IFN conforme aux associations forestières.

description: L'objet de l'offre consiste au classement, du point de vue des stations, des placettes IFN selon les associations végétales du NaiS.Pour les placettes, il existe des données sur les stations de différentes précisions: en particulier la cartographie cantonale des stations, les relevés de végétation de l'IFN et du monitoring de la biodiversité BDM et les résultats du modèle de stations selon Küchler. En plus, il existe des données pouvant être utilisées pour ce classement: altitude, exposition, composition des essences ainsi que les cartes géologiques, climatiques et topographiques.Au total 7 100 Placettes IFN seront analysées en fonction des associations forestières selon les stations du NaiS. Pour des motifs méthodiques, le projet total durera 6 ans (2013-2019).Le volume des prestations comprend les points suivants:A. rapport sur l'utilisation des données de base des cantons;B. rapport sur le classement des placettes IFN;C. classement des placettes IFN y. c. les métadonnées;D. layer SIG contenant les polygones des stations pour chaque placette IFN;E. description du contrôle de qualité (annuellement dans le rapport);F. rapport annuel sur l'avancement des travaux, y. c. contrôle de qualité.

street: Worblentalstrasse 68

name: Projet (13119) 810 NaiS-IFN Classement des placettes IFN conforme aux associations forestières

street: Sixer 9


name: Mairie de Versoix, service des bâtiments

title: Projet Le Boléro - installations sanitaires.

description: Travaux concernant les installations sanitaires CFC 250 et les CFC concernés.

street: 18 route de Suisse


description: Konzipieren, liefern und montieren einer Lösung zur Gebäudeautomation, welche die Anforderungen der Feldgeräteebene, der Automationsebene und der Managementebene zu erfüllen vermag.

description: Es ist eine hinterlüftete Fassade in Eternit zu erstellen. Inklusive der Erstellung der Unterkonstruktion, der Dämmung der Restflächen bei Aluprofilen sowie Nebenarbeiten.

description: Liefern und Montieren von Fenstern aus Aluminium.

description: Flachdacharbeiten (begrünt) sind auszuführen, inkl. Dampfbremse, Dämmschicht, Abdichtungsbahn und extensiver Begrünung.

description: Lieferung und Installation der Heizungs- und Klimageräte.

description: Liefern und montieren von Senkrechtmarkisen.

title: Neubau Betriebsgebäude SWG

description: Errichtung eines 3 geschossigen Zweckbaus mit modernen Räumlichkeiten für Büro, Magazin und Werkstatt. Es sind Arbeiten in den Bereichen Rohbau, Ausbau sowie Umgebungsarbeiten auszuführen.

eligibilityCriteria: Mit der Einreichung eines Angebots bekundet der Unternehmer sein Einverständnis mit den allgemeinen und den objektspezifischen Offert- und Werkvertragbestimmungen der Bauherrschaft. Geschäfts- und Lieferbedingungen des Unternehmers werden ausdrücklich wegbedungen. In einem Angebot enthaltene Bedingungen gelten nur, wenn sie schriftlich anerkannt werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Beschaffungen 1 bis 5 (BKP 215.6; BKP 221.4; BKP 224.1; BKP 229; BKP 241, 242, 245 und 246)::
Zuschlagskriterium::
Preis:: 100
Beschaffung 6 (BKP 237)::
Zuschlagskriterium 1::
Preis:: 70
Zuschlagskriterium 2::
Qualität der Lösung:: 30
Beschaffungen 1 bis 5 (BKP 215.6; BKP 221.4; BKP 224.1; BKP 229; BKP 241, 242, 245 und 246)::
Zuschlagskriterium::
Preis:: 100
Beschaffung 6 (BKP 237)::
Zuschlagskriterium 1::
Preis:: 70
Zuschlagskriterium 2::
Qualität der Lösung:: 30


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N03/70 Kerenzerbergtunnel – spécialiste géologie.

description: Le tunnel du Kerenzerberg, d'une longueur de 5.7 km, se situe sur le tronçon d'entretien 70 de la route nationale N03 entre le raccordement de Weesen et de Murg en direction de Sargans. Des travaux d'entretien majeurs n'ont pas eu lieu depuis la mise en service en 1986. Dû à son état critique le tunnel du Kerenzerberg nécessite un assainissement majeur et complet. A côté du renouvellement des équipements d'exploitation et de sécurité EES y inclus le système d'aération il faudra adapter la sécurité du tunnel aux nouvelles normes et directives et supprimer les dommages de la construction. L'assainissement a comme but l'aptitude au service de toute l'installation routière pour les 25 ans prochains (15 ans pour les EES) ainsi que l'adaptation aux exigences d'aujourd'hui. La réfection de différents ouvrages et l'aménagement concernant la situation des chemins de fuite avec une nouvelle galerie de sécurité parallèle est prévue en même temps que l'assainissement du tunnel du Kerenzerberg.L'objet du mandat présent est le suivi technique du projet par le spécialiste en géologie pour les ouvrages souterrains pendant les phases de projet 32 « Projet de détail » / « projet d'intervention » jusqu'à 53 « Mise en service » comprise.

awardCriteriaDetails:
C1 : PRIX:
- somme de l'offre:
C2 : RAPPORT TECHNIQUE:
- définition du problème:
- qualité et adéquation de l'organigramme:
en particulier la composition de l'équipe:
C3 : RÉFERENCES DES PERSONNES CLÉ, QUALITÉ ET ADÉQUATION PAR RAPPORT AU PROBLÈME DONNÉ:
- Chef de projet géologie:
- Adjoint du chef de projet géologie:
- Géologue de chantier:
La qualité et l'adéquation par rapport au problème posé seront jugées sur les critères suivants : fonction et expérience pratique (expériences avec des projets d'infrastructure en fonction de la somme:
investie et de la complexité du projet ainsi que des phases traitées ; expérience dans la construction de routes nationales ASTRA et dans les constructions souterraines):
- autres expériences liées au projet, par exemple expérience avec PAP / recours, surveillance des sources, ainsi que formation et formation continue.:
C4 : CONCEPT QM:
.:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
NOTATION DES AUTRES CRITERES DE QUALITE:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

CSD Ingenieure AG

street: Compognastrasse 30


title: Universitätsspital Zürich, Gesamterneuerung Gebäudeleittechnik

description: BKP 230-05 Elektroinstallationen


name: Association des commune de Crans-Montana (ACCM)

description: Travaux de défrichage et démolitions

description: Echafaudages de façade

description: Travaux de l'entreprise de maçonnerie comprenant:maçonnerie / fouilles et canalisations.

description: Travaux de génie civil et béton armé, comprenant:installation de chantier / terrassement et réseaux de drainage/béton coulé sur place.

description: Terrassement et pieux comprenant:installation de chantier/pieux et terrassement.

description: Charpente métallique

description: Revêtement de façade en bois comprenant:isolation / lattage et bardage.

description: Fenêtres et portes extérieures en métal

description: Étanchéité de toiture et ferblanterie

description: Installations électriques- courant fort

description: Installations de chauffage

description: Installations de ventilations

description: Installations sanitaires

description: Installation de traitement d'eau

description: Revêtements de bassins en acier inoxydable

description: Installations électriques – courant faible

title: Aqualoisirs – 3963 Crans-Montana

description: Le projet prévoit la démolition du bâtiment d'accueil du camping, le déplacement d'un local de transformation et d'un local de pompage dans le nouveau bâtiment, la construction d'un centre aqualoisirs et l'aménagement d'un parking provisoire de 182 places en surface.Le centre aqualoisirs se composera de 3 bassins, d'un espace toboggans, d'un espace wellness, d'un mur de grimpe intérieur et d'une zone publique avec un restaurant et une salle polyvalente.

street: Route de la Moubra 66


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Drei Kleintanklöschfahrzeuge für die Milizfeuerwehr Basel-Stadt

description: Im Rahmen der Erneuerung der Milizfeuerwehr Basel-Stadt werden insgesamt elf neue Fahrzeuge beschafft, davon drei Kleintanklöschfahrzeuge, drei Rüstfahrzeuge und fünf Mannschaftstransporter. In einer ersten Ausschreibung sind drei mittlere Feuerwehrfahrzeuge (Kleintanklöschfahrzeuge) für die Brandbekämpfung, den Wassertransport und die Sicherheitswachen zu liefern.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis und Konditionen: 30
Qualitative Bewertung der Anforderungen an das Fahrzeug, Chassis, Motorisierung und das Getriebe: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Auf- und Einbauten, Zusatz- und Spezialausrüstung: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Löschtechnik: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Garantie, Wartung und Serviceleistung: 10
Preis und Konditionen: 30
Qualitative Bewertung der Anforderungen an das Fahrzeug, Chassis, Motorisierung und das Getriebe: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Auf- und Einbauten, Zusatz- und Spezialausrüstung: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Löschtechnik: 20
Qualitative Bewertung der Anforderungen an die Garantie, Wartung und Serviceleistung: 10


name: Kanton Luzern Dienststelle Informatik, Ruopigenplatz 1, 6015 Luzern,à l'attention de Abteilung Einkauf, Ruopigenplatz 1, 6015 Luzern, Suisse, E-mail:

title: SAP Basis Betrieb für den Kanton Luzern

description: gemäss Pflichtenheft, SAP Basis Betrieb für den Kanton Luzern

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 240 INSTALLATIONS CVC

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 240 INSTALLATIONS CVC Travaux de fourniture et pose des installations CVC, y compris maintenance.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde Oftringen, Bauen Planen Umwelt, 4665 Oftringen

title: Sanierung Schulhaus Sonnmatt, Oftringen

description: Sanierung Schulhaus Sonnmatt, Oftringen BKP 211 Baumeisterarbeiten BKP 215.2 Fassadenbau: Hinterlüftete StoVerotec Fassade mit Feinsteinzeugplatten belegt BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall BKP 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) BKP 230 Elektroanlagen

eligibilityCriteria: Erfüllung Eignungskriterien Für BKP 211 Baumeisterarbeiten findet eine obligatorische Begehung statt: 21.10.2013, 13.30 Uhr vor Ort Firmen, welche nicht an der Begehung teilnehmen, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 75
Qualität, Termineinhaltung, Kundenzufriedenheit: 20
Lehrlinge: 5
Preis: 75
Qualität, Termineinhaltung, Kundenzufriedenheit: 20
Lehrlinge: 5


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: A28 Tunnel Küblis, SOS-Alarmkasten

description: Erstellung, Lieferung und Montage von SOS-Alarmkasten für den Tunnelfahrraum (20 St.) und die Querschläge zum Sicherheitsstollen (8 St.).

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten für den Umbau und die Sanierung des Pfarreizentrums St. Urban

eligibilityCriteria: Anmeldung zur Begehung: Bis 26.04.2013 an Architekturbüro Johann Frei, Dipl. Architekt ETH/SIA, Hinterdorfstrasse 29 8405 Winterthur z.H. Herrn Christoph Grupp E-Mail; c.grupp@frei-architekturbuero.ch Begehung: 06.05.2013, um 14.00 Uhr (Treffpunkt Haupteingang Pfarreizentrum St.Urban) Die Teilnahme an der Begehung ist für alle Bewerber obligatorisch.


title: Bau Druckleitungen ARA Fischbach-ARA Künten-ARA Stetten

description: Bau von Druckleitungen ARA Fischbach - ARA Künten - ARA Stetten Druckleitung HDPE DN 315 und DN 250mm, PN 16, L = total ca. 5'500m ca. 23 Kontrollschächte Unterquerung Reuss, L = ca. 180m Gesamte Strecke mit PE-Kabelschutzrohren Verfahren: offener Graben, Pflugverfahren, Fräsverfahren, Spühlbohrverfahren

eligibilityCriteria: Siehe Vorbedingungen


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse

title: Assainissement du revêtement

description: Sanierung des Belags inkl. punktuelle Verstärkungen der Fundationsschicht, teilweise Anpassung der Randabschlüsse und Einlaufschächte, und Sanierung der Abdichtung im Bereich der Lehnenbrücke Schönried.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Bauablauf, Bauprogramm: 30
Angebotspreis: 70
Bauablauf, Bauprogramm: 30


title: Sanierung Gemeindehaus Lauperswil

description: Architekturleistungen für die Sanierungs- und Umbauarbeiten Gemeindehaus Lauperswil

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Area del supporto e del coordinamento, CP 1134, 6500 Bellinzona, Suisse

title: 2014-18 Manutenzione rete di comunicazione per la sorveglianza del traffico sull'autostrada A2

description: Aggiornamenti SW e HW per manutenzione e pronto intervento per la tenuta in perfetto esercizio degli impianti elettromeccanici di comunicazione per la sorveglianza del traffico autostradale nel Cantone Ticino.

eligibilityCriteria: Impianti parzialmente utilizzati per la difesa nazionale. La gara è riservata ai soli concorrenti (individuali o consorziati) aventi la sede o il domicilio fiscale in Svizzera.


name: Direction des Systèmes d'Information (DSI), à l'attention de Bernard REPOND,Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 316 25 78, Fax: 021 316 27 26, E-mail:

title: Solution de planification de l'entretien des routes vaudoises

description: L'offre du soumissionnaire devra couvrir la réalisation complète du nouveau système, pour une première mise en production 10 mois après le lancement du projet. L'offre devra inclure le(s) progiciel(s), les prestations de développement, d'intégration et de mise en service. La proposition doit aussi offrir la maintenance, de l'ensemble de la solution acquise, pour les cinq premières années.

eligibilityCriteria: Voir dossier d'appel d'offres.


name: Werkstätte Bönigen, à l'attention de Herr Stefan von Känel,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: Tour pour reprofilage de roues d'essieux ferroviaires

description: Die Drehbank dient dem Aufbringen des Radprofils auf Radsätze für Schienenfahrzeuge.


name: Frutiger SA Vaud département génie civil,Chemin du Publoz 5 - case postale 66, 1073 Savigny, Suisse

title: RC 773 - Pully - Pont sur la Chandelard - Assainissement et renforcement du pont

description: Quantités principales : - Dégrappage de revêtement : 63 m3 - Grenaillage : 600 m2 - Hydrodémolition pour rugosité : 350 m2 - Forage dans béton : 23 m - Béton fibré haute performence : 35 m3 - Béton BFUP sur trottoirs : 16 m3 - Précontraite de renforce (barres) : 25 m - Joint de chaussée bitume polymères : 22 m - Etanchéité : 600 m2 - Revêtement :150 to - Dispositif de retenue : 260 m

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


title: Erneuerung Sporthalle Buechenwald

description: Die Sporthalle Buechenwald (Baujahr 1980, Garderobenanbau 2004) wird durch die Stadt Gossau umfassend saniert. Lüftungsanlagen: - Diverse Demontagen - Lüftungsinstallationen

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Association social Loft p.a. Alain Dreier BTB SA

title: Écoquartier de la Jonction - bâtiment FVGLS - CFC 281 Chapes.

description: Construction d'un immeuble d'habitation de 6 étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références:
Organisation:

street: 2 place de l'Église


title: BPLAN

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Municipalité de Court, à l'attention de M. Bernard Leuenberger,Rue de la Valle 19, 2738 Court, Suisse, Téléphone: 032 497 71 10, Fax: 032 497 71 11, E-mail:

title: Court_Action N°31 + rénovation rue de l'Aurore

description: Conformément à la loi du 11 juin 2002 du canton de Berne sur les marchés publics (LCMP), la Municipalité de Court met en soumission le mandat suivant: Travaux de génie civil: Démolition coffre et revêtement bitumineux: 2600 m2 Fouilles pour collecteurs: 900 m3 Fouilles pour conduite d'eau potable: 270 m3 Fouilles pour réseaux enterrés (éclairage + FMB): 180 m3 Collecteurs d'eaux mélangées, DN 160 à 250: 700 m' Remplacement coffre de chaussées: 1200 m3 Remplacement pavés et bordures: 550 m' Remplacement revêtement bitumineux: 650 to Exécution de regards de contrôle et puisards: 40 p Fourniture et tampons/regards et grilles/puisards: 40 p

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP, par courrier, fax ou courriel à l'adresse mentionnée au point 1.1 jusqu'au 02.07.2013 - date limite pour poser des questions - prennent par au présent appel d'offre.


title: Centrale solaire NES.1044 Lignerolle - Petermann

description: Installation clé en main d'une centrale photovoltaïque sur les toitures d'un bâtiment.

procurementMethodDetails: OPEN

Service achats

street: Rue de Lausanne 53


title: Sanierung Untere Halde 5 und 7, Baden

description: Sanierung von zwei Altstadthäusern (gemäss Leistungsverzeichnis und Plänen)


name: DTEE, service des routes, transports et cours d'eau (SRTCE), section logistique d'entretien

description: Epandeuse tractée à sel et gravier pour véhicule 4x4 (jeep)

description: Epandeuse portée à sel et gravier pour véhicule utilitaire lourd

title: Fourniture d'équipements de déneigement - Epandeuses à sel portées, tractées - Routes cantonales 2013

description: Lot 1 : Epandeuses à sel tractéesLot 2 : Epandeuses à sel portées

street: Route des Îles 8


name: DFIRE-Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), à l'attention de Division Immobilier et Foncier,Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 74 74, Fax: 021 316 72 90, E-mail:

title: Lausanne - Cité, nettoyage standard et à fond

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 13'250 m2

eligibilityCriteria: Conformément aux justificatifs requis dans le dossier.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Küttigen IO/AO, K470 Bibersteinerstrasse, Strassenausbau mit Radstreifen

description: Aushub (gesamt) 5'550 m3 Transporte Aushub 4'900 m3 Transporte Inertstoffe 650 m3 Entwässerungsleitungen 680 m Einlaufschächte aus Betonfertigteilen 32 Stk. Kabelrohrblöcke 1'050 m Geokunststoffe Trennen/Bewehren 5'100 m2 Schüttmaterial für Dämme, Lieferung Einbau und Verdichtung 400 m3 ungebundene Gemische, Lieferung Einbau und Verdichtung 2'900 m3 Planie 9'000 m2 KMF 1'800 t Randabschlüsse 580 m Belag fräsen u. abbrechen 5'600 m2 Belagsabfuhr PAK unter 20‘000 mg/kg 1'350 t Belagsabfuhr PAK über 20‘000 mg/kg 550 t Trag- und Binderschichten 2'100 t Deckschichten 600 t Betonplatten Bushaltestellen 230 m2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kriterien:
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5
Kriterien:
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5


title: Hochschule für Technik Rapperswil (HSR), Neubau Forschungszentrum

description: Kühldeckenelemente (Hybrid): 265 m2 thermisch aktive und 1900 m2 passive Deckenbekleidungen Deckensegel: 120 Stk (1650 m2) thermisch aktive und 9 Stk (135 m2) passive

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: VUKOJA GOLDINGER,Badenerstrasse 281, 8003 Zürich, Suisse

name: EO Architectes SA, à l'attention de Laurent Fragnière,Av. Louis-Ruchonnet 1, 1003 Lausanne, Suisse

title: Construction de logements dans le quartier Bérée 2 - Fiches Nord à Lausanne - Lot 11


title: Planerteam Ortsplanungsrevision

description: Für die Durchführung der Ortsplanungsrevision sucht die Gemeinde Zollikofen ein Planungsteam mit ausgewiesenen Kompetenzen in folgenden Fachbereichen: - Stadt- und Siedlungsplanung - Verkehrs- und Infrastrukturplanung - Landschaftsplanung - Energieplanung - Support in den Bereichen Recht, Kommunikation und Präsentation


name: Stadt Langenthal und Industrielle Betriebe Langenthal

title: Langenthal, Erschliessung Rindermatte

description: Baumeisterarbeiten für Entwässerungsleitungen (Trennsystem), Werkleitungen, Strassenbau.

eligibilityCriteria: - Vollständige Abgabe vom Angebot und den geforderten Nachweisen - Teilnahme an obligatorischer Begehung vom Donnerstag, 4. April 2013, um 14.00 Uhr, Bodenstrasse, Langenthal

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:
Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:


name: rigot+rieben engineering sa,Ch. Château Bloch 17, 1219 Le Lignon, Suisse

name: CLR architectes sa,rue des vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: Trois immeubles de logements à Thônex - Appel d'offre : Ingénieur CV-S

description: Prestations d'Ingénieur en Chauffage-Ventilation & Sanitaire selon norme SIA 108

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: DC SANTOS SARL,RUE DE LYON 112, 1203 GENEVE, Suisse

name: Mairie de Perly - Certoux / Service technique, à l'attention de Antonio Ventruto,Route de Certoux 51, 1258 Perly-Certoux, Suisse, Téléphone: 022 721 02 50/55, Fax: 022 721 02 51, E-mail:

description: CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS SOCIAUX 23 appartements 1 restaurant 1 commerce rénovation de la maison de la douane


title: Strassenausbau, Kanalisations- und Werkleitungssanierung Bergstrasse

description: Strassen- und Werkleitungssanierung. Hauptkubaturen: - Aushub (Erdarbeiten)ca. 2‘600 m3 - Graben-/Grubenaushub ca. 1‘400 m3 - Beton für Rohrumhüllungen ca. 300 m3 - Konstruktionsbeton (Stützmauern) ca. 320 m3 - Armierung ca. 30 t - Lieferung RC-Kies und -Sand lose ca. 2‘500 m3 - Liefern Granit-Abschlüsse ca. 1‘800 ml - Beläge ca. 1‘100 t - Betonrohrschächte ca. 25 St. - Gussabdeckungen (Deckel und Roste) ca. 40 St - PP-Rohre DN 160 – 300 mm ca. 450 ml


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau, BKP 242 Wärmeerzeugung, 243 Wärmeverteilung und 246 Kälteanlagen

description: Sanierungsabreiten und Neuinstallation von Heizungs- und Kälteanlage im Zuge der Gebäudesanierung. Rohrleitungsbau, Lieferung und Montage einer Kältemaschine, TAB-Installationen, Heizkörper, Armaturen und Isolationen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30
Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30


name: Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht, Suisse

title: Wärmeverbund Küsnacht, Contracting-Submission

description: Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich betreibt in Küsnacht einen Wärmeverbund. An diesen Wärmeverbund angeschlossen sind die Kantonsschule Küsnacht, das Gemeindehaus von Küsnacht und der Gasthof Ochsen. Im Zusammenhang mit der Aufhebung der ARA Zumikon und dem Anschluss an die ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, wird eine neue Kanalisationsleitung von Zumikon nach Küsnacht erstellt, die abschnittsweise über das Areal der Kantonsschule führt. Mit der Erstellung dieser Kanalisationsleitung besteht die Möglichkeit, mittels Einbau von Kanal-Wärmetauschern und der Erstellung einer Energiezentrale die Abwasserwärme zu nutzen. Der vom gesuchten Contractor betriebene Wärmeverbund soll zukünftig soweit möglich mit Abwasserwärme bzw. erneuerbaren Ressourcen gedeckt werden. Der Anschluss weiterer Gebäude an den Wärmeverbund des Contractors ist denkbar. Die Daten der Machbarkeitsstudie und der Abklärungen von zwei Gebäudetechnikplanern bilden die Grundlagen für die vorliegende Submission.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für Stufe 1 "Präqualifikation" Eignungskriterien massgebend:
Zuschlagskriterien Stufe 2 "Wahl Contractor"::
1. Wärmepreis (40 %):
2. Technische Funktionalität (30 %):
3. Referenzen Schlüsselpersonen / Projektorganisation (20 %):
4. Qualität der Offerte (10 %):
Für Stufe 1 "Präqualifikation" Eignungskriterien massgebend:
Zuschlagskriterien Stufe 2 "Wahl Contractor"::
1. Wärmepreis (40 %):
2. Technische Funktionalität (30 %):
3. Referenzen Schlüsselpersonen / Projektorganisation (20 %):
4. Qualität der Offerte (10 %):


name: SOTTAS SA,Rue de l'Industrie30, 1630 Bulle, Suisse

name: Bonnard Woeffray architectes FAS SIA, à l'attention de Geoffrey Gautheron,Clos Donroux 1, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, Fax: 024 472 29 71, E-mail:

title: Agrandissement du centre scolaire de Châteauneuf-Conthey

description: Le marché concerne un bâtiment public comprenant le programme suivant : 1 salle de gym double avec ses locaux annexes. 1 uape de 4 modules. 1 école primaire de 10 modules.

eligibilityCriteria: Cet appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires respectant les conditions du dossier d'appel d'offres et ses annexes sous peine de voir son offre non recevable.


name: Politische Gemeinde Seewis i.P. 7212 Seewis Dorf

title: Parkhaus Leschga

description: Neubau Parkhaus Leschga

eligibilityCriteria: Nur Totalunternehmer werden berücksichtigt


name: Politische Gemeinde Männedorf Abteilung Liegenschaften

title: Aushub und Baugrubensicherung mit Wasserhaltung

description: Aushub bis 10 m in teilweise felsartigem Untergrund und Baugrubensicherung mit Wasserhaltung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 75
Termin: 15
Lehrlinge: 10
Preis: 75
Termin: 15
Lehrlinge: 10


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chemin des Coudriers-1169-Plantations et système d'arrosage

description: Plantations et système d'arrosage Estimation : CHF 450'000.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: 1 personne avec profil «Préposé à la sécurité TIC», volume total 3'200 heures, délais de réalisation: prestation de base: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2015, option: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2017.

description: 1 personne avec profil «Préposé à la sécurité TIC»volume total 3 200 heures. Délais de réalisation: Prestation de base: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2015 Option: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2017.

title: 2 personnes avec profil «Responsable de projet senior», 2 personnes avec profil «Responsable de projet», 2 personnes avec profil «Assistant de projet».Volume total 18 000 heures.Délais de réalisation: Prestation de base: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2015.Option: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2017.

description: 2 personnes avec profil «Responsable de projet senior» 2 personnes avec profil «Responsable de projet» 2 personnes avec profil «Assistant de projet» volume total 18 000 heures. Délais de réalisation: Prestation de base: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2015 Option: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2017.

title: 2 personnes avec profil «Responsable de projet senior», 2 personnes avec profil «Responsable de projet», 2 personnes avec profil «Analyste en informatique de gestion». Volume total 8 800 heures. Délais de réalisation: Prestation de base: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2015. Option: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2017.

description: 2 personnes avec profil «Responsable de projet senior» 2 personnes avec profil «Responsable de projet» 2 personnes avec profil «Analyste en informatique de gestion» volume total 8'800 heures. Délais de réalisation: Prestation de base: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2015 Option: 1er trim. 2014 au 4e trim. 2017.

title: (1369) 401 DFJP Ressources de projet

description: Sont recherchés pour la période de 2014 à 2017 des prestataires pouvant mettre à disposition des ressources de projet. Pour chacun des trois lots au total est recherché un prestataire avec lequel sera conclu un contrat cadre (mandat) portant sur la mise à disposition de différents profils. En fonction des besoins, les prestations concrètes (heures de travail par profil) seront appelées, durant la période de prestations, par des contrats individuels à l'intérieur de ce contrat cadre.Les volumes et les profils suivants sont mis au concours pour les différents lots: - Lot 1 (volume total 3'200 heures)1 personne avec profil «Préposé à la sécurité TIC»Lot 2 (volume total 18 000 heures)2 personnes avec profil «Responsable de projet senior»2 personnes avec profil «Responsable de projet»2 personnes avec profil «Assistant de projet»Lot 3 (volume total 8'800 heures)2 personnes avec profil «Responsable de projet senior»2 personnes avec profil «Responsable de projet»2 personnes avec profil «Analyste en informatique de gestion»Pour chacun des trois lots, une partie du contingent est mise au concours à titre optionnel.

Safe+Legal AG

street: Schwarztorstrasse 87

POHN IT-Consulting GmbH

street: Industrie Neuhof 21

Agide AG

street: Bahnhofstr. 52


name: JOSEPH MENU SA,28, chemin des Vaulx, 1228 PLAN LES OUATES, Suisse

title: CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS SOCIAUX


title: MZTH Wetzikon - Leuchten

description: Lieferung von Leuchten und Lampen für Mehrzweckturnhalle und Schulhauserweiterung.


name: Einwohnergemeinde Jegenstorf "Kommission Sanierung Schulanlage Säget",à l'attention de Stephan Baeriswyl, Bernstrasse 13, 3303 Jegenstorf, Suisse, E-mail:

title: Sanierung Schulanlage Säget, Jegenstorf

description: Demontage bestehende Leitungen GIS-Vorsatzwände Sanitäre Neuinstallationen

eligibilityCriteria: gemäss Beschrieb in den Ausschreibungsunterlagen.