title: N13 EP17 Chur Nord – AS Zizers / Untervaz, Ausführung Fahrzeugrückhaltesystem

description: Zwischen den Anschlüssen Chur Nord und Zizers / Untervaz verlaufen die Süd- und Nordspur der N13 voneinander getrennt. Die heutige Nordspur wurde in den 50er-Jahren als Nationalstrasse 2. Kl. gebaut. Im Zuge des Nationalstrassenausbaus wurde in den 70er Jahren unabhängig von der Nordspur die Südspur parallel zum SBB-Trasse erstellt. Die heutige Nordspur erfüllt die aktuellen Anforderungen an Nationalstrassen nicht, da sie keinen Standstreifen besitzt und die vertikale Linienführung aufgrund der Rüfenquerungen ungünstig verläuft. Das Gesamtprojekt „N13 EP17 Chur Nord – AS Zizers / Untervaz“ beinhaltet die Verlegung der Nordspur parallel zur heutigen Südspur auf einer Länge von circa 4 km. Damit das Lichtraumprofil für beide Fahrspuren unter der bestehenden Überführung Station Trimmis eingehalten werden kann, wird die Südspur in diesem Bereich auf einer Länge von circa 2 km in Richtung des Bahntrasses der SBB verschoben. UMFANG DER ARBEITEN DIESER AUSSCHREIBUNG - Fahrzeugrückhaltesystem FZRS (definitives System) - Fahrzeugrückhaltesystem FZRS (provisorisches System während Bauzeit, inkl. Umsetzen) HAUPTLEISTUNGEN /-MENGEN - ca. 8 km fixe Fahrzeugrückhaltesysteme (Installation definitives System) - ca. 4 km Lieferung und Installation verschiebliches Fahrzeugrückhaltesystem (definitives System) - ca. 4 km Vermietung und Installation verschiebliches Fahrzeugrückhaltesystem zur Sicherung während der Bauzeit; inkl. mehrmaligem Umstellen auf der gesamten Länge.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUPROGRAMM (Bauzeit und Verkürzungen gegenüber Vorgabezeit Bauherr): 20
ZK3: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (wie Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse etc.): 20
ZK3.1--Eingereichte Unterlagen wie Technischer Bericht, QM-Konzept und Risikoanalyse 14%:
ZK3.2--Referenzprojekt und Lebenslauf Bauführer 3%:
ZK3.3--Referenzprojekt und Lebenslauf Polier 3%.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BEWERTUNG ZK2 (BAUPROGRAMM) erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
Note 0 = Bauprogramm Unternehmer 6 bis 10 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 1 = Bauprogramm Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 2 = Bauprogramm Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr für komplettes versetzen definitives System 6211 auf 4 km Länge (20 Arbeitstage):
Note 3 = Bauprogramm Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 4 = Bauprogramm Unternehmer 6 bis 10 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 5 = Bauprogramm Unternehmer > 10 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.:
Benotung der ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUPROGRAMM (Bauzeit und Verkürzungen gegenüber Vorgabezeit Bauherr): 20
ZK3: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (wie Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse etc.): 20
ZK3.1--Eingereichte Unterlagen wie Technischer Bericht, QM-Konzept und Risikoanalyse 14%:
ZK3.2--Referenzprojekt und Lebenslauf Bauführer 3%:
ZK3.3--Referenzprojekt und Lebenslauf Polier 3%.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BEWERTUNG ZK2 (BAUPROGRAMM) erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
Note 0 = Bauprogramm Unternehmer 6 bis 10 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 1 = Bauprogramm Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 2 = Bauprogramm Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr für komplettes versetzen definitives System 6211 auf 4 km Länge (20 Arbeitstage):
Note 3 = Bauprogramm Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 4 = Bauprogramm Unternehmer 6 bis 10 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 5 = Bauprogramm Unternehmer > 10 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.:
Benotung der ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Special vacuum components for the SwissFEL X-ray free-electron laser project

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré

Paul-Scherrer-Institut (PSI)

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N02, 080008, EP STB, projet d'entretien tunnel d'assainissement Belchen (STB) / travaux de construction sur le tunnel / les zones d'approche / les ponts PP 1 (KVT ou TBM), 2, 5 et 6

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

street: Brühlstrasse 3

Marti Tunnelbau AG

street: Seedorffeldstrasse 21


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rue de Lausanne 27 et 27A - 1236 - Ascenseurs

documentType: tenderNotice

description: Ascenseurs - CFC 261 Estimation : CHF 260'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: État du Valais, service cantonal de l'informatique

title: AO Renouvellement des imprimantes centralisées.

description: Le marché porte sur la mise en place des imprimantes centrales et les prestations associées.

awardCriteria: ratedCriteria

mainProcurementCategory: services

street: Avenue des Mayennets 2


name: Einwohnergemeinde Büren an der Aare Energieversorgung Büren AG, SWG

title: Sanierung Akazienweg / Thoracker, Büren an der Aare

description: Strassenbau: Belagsabbruch = ca. 4'500 m2 Einbau Fundationsschicht = ca. 4'500 m2 Einbau Belag = ca. 1'200 t Werkleitungsbau Kanalisation = ca. 170 m Regenabwasser = ca. 210 m Druckwasser = ca. 230 m Elektrorohre = ca. 5'000 m Gasleitung = ca. 100 m Strassenentwässerung = ca. 150 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: BAV 60459 Förrlibuckstrasse

description: Sanierung der Aufzugsanlagen


name: Energie Thun AG,à l'attention de Christian Schöni, Postfach 733, 3607 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 22 22, Fax: 033 225 22 11, E-mail:

title: Ersatz Werkleitungen Gwattstrasse 35 - 68 Thun

description: Grabarbeiten für Wasser- , Elektro, und Erdgasleitungen (Baulänge ca. 550 m), Randabschlüsse und Belag (Baulänge ca. 550 m).

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.


name: FFS SA Berna Infrastruttura, Progetti, Regione Sud, Gestione progetti

title: Prolongement voie 36.

description: Création d'une troisième voie (prolongement VOIE 300), située à côté de la VOIE 200. Les ouvrages de génie civil, y compris les interventions inhérentes à la plateforme ferroviaire, sont circonscrits entre le km 152.400 et le km 154.015. Entre le km 153.187 et le km 154.015, le long de la Via delle Rongie dans la commune de Giubiasco, la ligne ferroviaire se trouve au niveau du terrain naturel. Le projet prévoit un élargissement du site ferroviaire ainsi que la réfection connexe de la route communale; la protection antibruit sera assurée au moyen d'un mur en béton armé. Entre le km 152.400 et le km 153.187, la ligne ferroviaire se trouve en remblai. L'élargissement du remblai est réalisé au moyen d'un mur de soutènement en ciment armé. La création d'une console de support, sur laquelle seront posées les parois antibruit, permet de repousser le mur et d'en ramener la hauteur hors terre à environ 3,5 m. Dans les zones de transition comprises entre le tracé en remblai et le tracé au niveau du terrain naturel, le mur de soutènement sera construit sans console de support. Quantités principales Démolitions m³: 800 Excavations m³: 35 000 Remplissages m³: 18 000 Livraison de mélange de granulats m³: 7 500 Parois rivetées m²: 4 500 Rivets m: 18 000 Micropieux m: 1 200 Béton coulé en place m³: 7 000 Coffrages m²: 17 000 Armature t: 800 Revêtements de sols t: 4 100 Conduits en PVC/HDPE m: 7 200 Revêtements imperméables MIBP m²: 2 500 Charpente métallique t: 115 Panneaux acoustiques en béton m²: 2 800

procurementMethodDetails: OPEN

street: Via Pedemonte 7


name: Project Partners Ltd Consulting Engineers

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Surveillance de 12 tronçons d'entretien (GE/VD/FR) – période 2014-2018.

description: Surveillance de 11 tronçons d'entretien (NE/VD/BE) – période 2014-2018.

title: Surveillance de 12 tronçons d'entretien (JU/VD/FR) – Période 2014-2018

description: Surveillance de 12 tronçons d'entretien (JU/VD/FR) – période 2014-2018.

title: 080090 - EPF1 Conservation du patrimoine Filiale 1 - Surveillance des ouvrages d'art - Période 2014-2018

description: Les routes nationales doivent être maintenues techniquement et économiquement dans un état optimal tout en ne générant que des perturbations minimales du trafic. Les actions nécessaires à cet effet exigent une planification précise de l'OFROU, ce qui suppose dans un premier temps la collecte des données concernant les ouvrages d'art. Le présent marché concerne les ouvrages d'art suivants dans le rayon d'action de la filiale d'Estavayer-le-Lac: les ponts et viaducs, les passages supérieurs et inférieurs, les cuvelages, les passages à faune, les ouvrages de soutènement, les ouvrages de protection, les voûtages, les séparateurs d'huile, les bassins et les dessableurs. Les prestations de services d'ingénierie pour les 3 phases suivantes font l'objet du présent marché: Substance: récolte des bases (données d'archive) et contrôle des données existantes dans KUBA (adaptation/modification des données si nécessaire). Introduction des données manquantes dans KUBA. Repérage sur place des éventuels ouvrages existants non répertoriés. Inspection: inspection d'ouvrages d'art. Les données d'inspection sont à saisir sur place dans KUBA à l'aide d'un iPad. Concept d'entretien: établissement, par tronçon traité, d'un concept d'entretien avec estimations des coûts pour les interventions de remise en état à réaliser avant la prochaine inspection.

street: Place de la Gare 7

Edy Toscano SA

street: Residenza Parco Lunghi

street: Via Al Molino 55

BG Ingénieurs Conseils SA

street: Avenue de Cour 61

ESM – Sarrasin Ingénieurs SA

street: Rue des Jordils 40


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Chair of Micro and Nanosystems

title: Chemical Vapor Deposition System für die Synthese von 2D-Materialien.

description: ETH Zurich a l'intention d'acheter une «Système de deposition en phase vapeur pour la synthèse e 2D materiaux» . Le site du système sera le centre BRNC sur le Campus de IBM a Rüschlikon dans la salle blanche soutenu par ETH et IBM. L'offre doit i comprendre l'installation du système, la formation des utilisateur et une garantie au moins de 24 mois après la recette technique à BRNC. (Les details ce trouve dans le cahier des charges).

street: Tannenstraße 3

Graphene Square Inc.

countryName: KR


name: Bureau de travaux et d'études en environnement – BTEE SA

title: Upn.Faoug-Löwenberg – responsable de la sécurité et disponibilité (Si+V) pendant les travaux.

description: Cet appel d'offres concerne les prestations de responsable de la Sécurité et Disponibilité (Si+V) délégué auprès de la Direction Générale des Travaux dans le cadre de l'assainissement du tronçon partiel Faoug-Löwenberg selon la stratégie UPlaNS «Routes Nationales». Le tronçon UPlaNS Faoug-Löwenberg a été mis en service entre 1996 et 1997. Les objets concernés sont le tracé et les ouvrages autoroutiers situés sur le périmètre d'entretien UH-Peri, compris entre les km d'entretien 133.130 et 140.150 (culée Est du viaduc du Löwenberg), soit une longueur d'environ 7.0 km. Les principaux enjeux de ce projet partiel «N01 Faoug-Löwenberg» concernent l'assainissement de la couche de roulement qui présente des signes de dégradation avancés (en particulier les revêtements drainants) et, de manière générale, la coordination du génie civil avec le renouvellement complet des installations électromécaniques qui sont le déclencheur principal de l'UPlaNS sur ce tronçon relativement récent et dont les ouvrages présentent un état globalement satisfaisant. Il s'agit également de procéder à la mise en conformité partielle de certains éléments du tracé en lien avec les différents domaines : doublement des batteries de tubes EM à ciel ouvert ou encore réalisation de chambres de visite des collecteurs des eaux d'exploitation en tunnels et tranchées. Le tronçon comporte en particulier plusieurs ouvrages souterrains majeurs : le Tunnel des Vignes (2.3 km), la Tranchée de Combette (1.1 km) et la galerie de Chantemerle (0.3 km) feront l'objet de travaux d'assainissement des équipements d'exploitation et de sécurité (BSA) et d'une partie des éléments du génie civil (GC). Malgré un trafic journalier moyen relativement faible (TJM = env. 19'000 véh/jour), les exigences de disponibilité sont élevées sur cet axe d'importance (Route Nationale de 1ère classe). Les travaux en tunnels devront donc s'effectuer de nuit par tube (avec trafic bidirectionnel dans l'autre tube). Les tâches principales du responsable de la sécurité portent sur le contrôle de la chaussée, ainsi que des chemins de fuite. Le résultat des contrôles comme par exemple les dangers éventuels concernant la présence d'obstacles ou d'outils sont annoncés à l'Unité territoriale. Cette dernière est responsable, en collaboration avec la police, de la remise en ordre et de la libération au trafic. Par ailleurs, l'UT, en tant qu'organe responsable sur place, effectue une course de contrôle avant la libération de la route au trafic. Le responsable du service de sécurité contrôle également l'accès des personnes sur le chantier par le biais d'une équipe d'agents de sécurité. Il gère une liste d'état de la disponibilité des installations BSA. Si la disponibilité des installations BSA devait dévier des exigences, il alerte les services nécessaires selon un processus d'alarme prédéfini et reste à disposition sur place pour un soutien éventuel. Il s'assure, dans le cadre défini du concept d'urgence, que les infrastructures de sécurité sont parfaitement opérationnelles. Par ailleurs, il représente le premier contact sur place pour les services d'intervention et peut transmettre un aperçu global du chantier et de la situation. Le cahier des charges détaillé figure dans le document d'offre. Le responsable intervient dès la préparation de l'exécution et lors de la réalisation des travaux. L'appel d'offre comprend ainsi les phases 51 «documents d'exécution», 52 «exécu-tion de la mesure » et 53 « mise en service, achèvement».

street: Rive-Haute 25


title: Transformation et extension École Perraires à Collombey.

description: Transformation et extension d'une école pour des élèves en scolarité enfantine et primaire.

C+W SA / MAA SA, architectes associés

street: Rue des Aubépines 9

name: à administration communale de Collombey-Muraz, maison de commune


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: PI Jct Rossens assainissement joints et bordures - Travaux de réfection du PI

description: Le passage inférieur (PI) jonction de Rossens RN, situé entre Bulle et Fribourg à l’endroit de la sortie N° 5, permet le passage sous l’autoroute N12 de la route cantonale RC310 entre Farvagny-le-Grand et Rossens. Le projet d’assainissement du PI de la jonction de Rossens sur la N12 a pour objet d’assurer la mise en conformité et la conservation satisfaisante de l’ouvrage jusqu’au prochain UPlaNS planifié en 2024-2025. Dans cette optique, le projet prévoit : - Le remplacement intégral des bordures et des éléments de retenue ; - Le remplacement intégral des joints de chaussée ; - La réfection partielle des murs d’ailes, des culées et des piles ; - Le remplacement du collecteur principal des eaux de chaussées ; - La réfection de la couche de roulement sur l’ouvrage. Tous ces travaux sont à prévoir obligatoirement en 2 équipes journalières de 6h00 à 22h00.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

title: IWB, Revisionsmandat 2015 - 2018

description: Das Revisionsmandat umfasst die Prüfung der konsolidierten Jahresrechnung der IWB sowie die statutarischen Prüfungen der schweizerischen Aktiengesellschaften sowie der Länderholdinggesellschaften für die Geschäftsjahre 2015 bis 2018 (vorbehaltlich der Wahl und jährlichen Wiederwahl durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt). Ferner ist die Prüfung und Bestätigung der Existenz des internen Kontrollsystems (IKS) der IWB Gruppe Gegenstand der Ausschreibung. Nicht Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Prüfungen der statutarischen Jahresrechnungen der operativen Ländergesellschaften unterhalb der Länderholdinggesellschaften.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Crèche Châteaubriand - 1270 - Travaux de façades et fenêtres métallique

description: Travaux de façades et fenêtres métallique (bardage de façade en tôle fines, fenêtres de façades et patios) Estimation : CHF 608'600.- HT


name: IL-A architectes sàrl, à l'attention de Rino Lamacchia,Avenue de Florissant 15, 1008 Prilly, Suisse, Fax: 021 508 05 45, E-mail:

title: Construction de trois bâtiments de logements et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac"

description: Construction de trois bâtiments de logements à haut standard énergétique et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac". 46 appartements 2 commerces

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, Aeral Hönggerberg, Gastronomiekonzept, Umbau Physikmensa HPR, Realisierung Sanitäranlagen

description: Im Zuge der gastronomischen Ausrichtung der ETH Zürich am Standort Hönggerberg wird die Mensa HPR zu einem Foodmarket umgebaut. Die Ebene D wird zur Neuausrichtung des gastronomischen Konzeptes weitgehend zurückgebaut. Die Anliefer- und Lagerräume bleiben zum Teil erhalten und werden nach dem aktuellen Stand der Technik sowie den hygienischen Anforderungen saniert. Zu offerieren sind die Sanitäranlagen gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Referenzen Unternehmer: 20
Schlüsselpersonen: 20
Preis: 60
Referenzen Unternehmer: 20
Schlüsselpersonen: 20


name: Transports publics fribourgeois (TPF) SA

title: Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO).

description: Les transports publics fribourgeois (TPF) SA souhaitent introduire une application de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) au niveau des départements Technique et Infrastructure.

street: Rue Louis-d'Affry 2

CARL International

street: 283 rue de l'Étang

countryName: FR


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 15/1, Gommiswald, Ortsteil Gebertingen, Rickenstrasse, Freudwil - Büel

description: - Kapitel NPK: 111 / 113 / 117 / 211 / 221 / 222 / 223 / 237 - Fräsfläche Strasse: 3'800 m2 - Abschlüsse 150 m - AC 16 S 600 t - Abdeckungen SS und ES 12 Stk.


name: Delta Türsysteme AG,Route de Denges 36, 1027 Lonay, Suisse

name: Département des Finances – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Ecole de commerce de Frontenex - CFC 273.01 Portes coulissantes coupe-feu

description: Construction d'une école de commerce pour environ 1000 élèves sur 6 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages), avec une surface de plancher de 18'811 m2.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Ersatz Werkleitungen + Teilsanierung Buchholzstrasse, Thun.

description: Grabarbeiten für Wasser-, Elektro-, und Erdgasleitungen (Baulänge ca. 500 m), Randabschlüsse, Entwässerung und Belag (Baulänge ca. 500 m).

Energie Thun AG

street: Postfach 733


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur Fahrzeugbeschaffung I-ESP-FFM-FPJ

title: Los 1: Rangier- und Streckenlokomotiven: Die SBB Infrastruktur beschafft bis 2020 für ihre Infrastrukturbereiche Betrieb und Instandhaltung total 35 Rangier- & Streckenlokomotiven. Beim Betrieb werden die Fahrzeuge in den Rangierbahnhöfen Lausanne Triage und Limmattal als Rangierlokomotiven eingesetzt. Für die Instandhaltung der Gleisanlagen werden die Lokomotiven als Streckenlokomotiven für den Gleisbau und – unterhalt eingesetzt. Die Fahrzeuge werden als Zwei Kraft Fahrzeuge (elektrischer und thermischer Antrieb) mit vier Achsen ausgelegt. Die Achslast beträgt maximal 21 Tonnen, die Geschwindigkeit 120 km/h. Zusätzlich wird eine Option von zusätzlichen 25 Fahrzeugen mitausgeschrieben. Los 2: Baudiensttraktoren: Bis im Jahr 2019 beschafft die SBB Infrastruktur zwischen 30 und 40 Baudiensttraktoren für ihren Bereich Instandhaltung. Die Fahrzeuge werden als Instandhaltungsfahrzeuge für die Fachbereiche Fahrbahn, Sicherungsanlagen und Kabel eingesetzt. Das Fahrzeug besitzt einen thermischen Antrieb und wird als Zwei Achsen Fahrzeug ausgelegt. Die Achslast beträgt maximal 20 Tonnen, die Geschwindigkeit 100 km/h. Zusätzlich wird eine Option von zusätzlichen 40-50 Fahrzeugen mitausgeschrieben. Eine detaillierte Beschreibung über die Einsatzfälle und Eigenschaften des gewünschten Fahrzeuges liefert die Beilage 13b „Fahrzeug- und Einsatzkonzept Baudiensttraktor“.

description: Lot 2: tracteurs du service des travaux. D'ici à 2019, CFF Infrastructure acquerra 30: — 40 tracteurs du service des travaux pour son unité Maintenance. Les véhicules seront utilisés comme véhicules de maintenance pour les unités spécialisées Voie ferrée, Installations de sécurité et Câbles. Il s'agit de véhicules à deux essieux et moteur thermique. La charge par essieu s'élève à 20 t au maximum et la vitesse à 100 km/h. Une option de 40, — 50 véhicules supplémentaires est également mise au concours.

title: Los 1: Rangier- und Streckenlokomotiven: Die SBB Infrastruktur beschafft bis 2020 für ihre Infrastrukturbereiche Betrieb und Instandhaltung total 35 Rangier- & Streckenlokomotiven. Beim Betrieb werden die Fahrzeuge in den Rangierbahnhöfen Lausanne Triage und Limmattal als Rangierlokomotiven eingesetzt. Für die Instandhaltung der Gleisanlagen werden die Lokomotiven als Streckenlokomotiven für den Gleisbau und -unterhalt eingesetzt. Die Fahrzeuge werden als Zwei Kraft Fahrzeuge (elektrischer und thermischer Antrieb) mit vier Achsen ausgelegt. Die Achslast beträgt maximal 21 Tonnen, die Geschwindigkeit 120 km/h. Zusätzlich wird eine Option von zusätzlichen 25 Fahrzeugen mitausgeschrieben. Los 2: Baudiensttraktoren: Bis im Jahr 2019 beschafft die SBB Infrastruktur zwischen 30 und 40 Baudiensttraktoren für ihren Bereich Instandhaltung. Die Fahrzeuge werden als Instandhaltungsfahrzeuge für die Fachbereiche Fahrbahn, Sicherungsanlagen und Kabel eingesetzt. Das Fahrzeug besitzt einen thermischen Antrieb und wird als Zwei Achsen Fahrzeug ausgelegt. Die Achslast beträgt maximal 20 Tonnen, die Geschwindigkeit 100 km/h. Zusätzlich wird eine Option von zusätzlichen 40-50 Fahrzeugen mitausgeschrieben. Eine detaillierte Beschreibung über die Einsatzfälle und Eigenschaften des gewünschten Fahrzeuges liefert die Beilage 13b „Fahrzeug- und Einsatzkonzept Baudiensttraktor“.

description: Lot 1: locomotives de ligne et de manœuvre. D'ici à 2020, CFF Infrastructure acquerra au total 35 locomotives de ligne et de manœuvre pour les unités Exploitation et Maintenance de la division Infrastructure. Exploitation utilisera les véhicules en question dans les gares de triage Lausanne Triage et Limmattal en tant que locomotives de manœuvre. Maintenance engagera les locomotives comme locomotives de ligne pour la construction et l'entretien des voies. Il s'agit de véhicules ambimoteurs (moteur électrique et thermique) à quatre essieux. La charge par essieu s'élève à 21 t au maximum et la vitesse à 120 km/h. Une option de 25 véhicules supplémentaires est également mise au concours.

title: Acquisition de locomotives de ligne et de manœuvre et de tracteurs du service des travaux, avec options pour les deux types de véhicules.

description: CFF Infrastructure acquiert de nouveaux véhicules de traction en deux lots pour ses unités Exploitation et Maintenance: — lot 1: acquisition de 35 locomotives de ligne et de manœuvre, — lot 2: acquisition de 30-40 tracteurs du service des travaux. L'acquisition prévoit le plan de livraison suivant: — présérie de 5 locomotives de ligne et de manœuvre/tracteurs du service des travaux le 17.6.2016, — début de la série le 1.8.2017, — fin de la série en 2020 au plus tard, — véhicules en option selon accord. Chaque soumissionnaire a la possibilité de remettre une offre globale ou une offre pour chaque lot.

street: Hilfikerstrasse 3

Windhoff GmbH

street: Hovestraße 10

countryName: DE

ALSTOM Schienenfahrzeuge AG

street: Industrieplatz 1


name: Office des Bâtiments,CP 22, 1211 Genève 8, Suisse

title: Rénovation de la chaufferie de l'Hôtel des Finances

description: CFC 113 - 135 - 241 - 242 - 243 - 249 Installations de chauffage

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Schwellenkorporation Leissigen, Präsident Markus Stump, Spissiweg 17, 3706 Leissigen

title: Hochwasserschutz Leissigen, Geschiebesammler Spissibach

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Vergrösserung des Geschiebesammlers Spissibach: Geländeabtrag, Erhöhung und Verlängerung der bestehenden Abschlussmauer, Materialdeponie und Geländegestaltung, Rekultivierung. Umfang des Auftrages: Holzereiarbeiten ca. 1'500 m2 Aushubarbeiten ca. 9'000 m3 Materialdeponie vor Ort ca. 8'800 m3 Entsorgung Aushubmaterial ca. 1'600 m3 Teilabbruch der best. Abschlussmauer ca. 50 m3 Betonoberfläche abjetten ca. 120 m2 Mikropfähle ca. 320 m Schalung ca. 1'100 m2 Beton ca. 580 m3 Strassenanpassung (Belag) ca. 250 m2 Neubau / Anpassung unbefestigte Wege ca. 640 m2


title: Wärmeverbund Riedli - Baumeisterarbeiten

description: Tiefbauarbeiten für Wärmeverbundleitungen, Erstellen von kompletten Grabenprofilen sowie Hausanschlüsse im grabenlosen Verfahren.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, unter Berücksichtigung der in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführten Vergabekriterien.:
Kriterium: Preis: 100
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, unter Berücksichtigung der in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführten Vergabekriterien.:
Kriterium: Preis: 100


description: Assurance maladie perte de gain et assurance accident LAA base et LAA complémentaire.

description: Assurance RC pour établissement hospitalier.

title: Hôpital du Jura Bernois SA — renouvellement des contrats d'assurances de personnes et assurance de responsabilité civile.

description: Contrats d'assurances actuels à renouveler au 1.1.2015.

Kessler & Co SA

street: Rue J-L Pourtalès 1

Helsana Versicherungen AG

street: Zürichstrasse 130

Basler Versicherung AG

street: Rue Pichard 13


name: Tessenderlo Schweiz AG,Ostzelg340, 5332 Rekingen AG, Suisse

title: Fourniture de chlorure ferrique

description: Fourniture d'environ 2'000 tonnes de chlorure ferrique pour le traitement des eaux usées en 2015

eligibilityCriteria: Inscription au Registre du commerce


title: Achat véhicule tonne-pompe 14 t 4x4 double cabine.

SIS Haute-Sorne

street: CP 31

Rosenbauer AG

street: Eichweg 4


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N09 — Ant.Vallorbe — Essert-Pittet — sécurisation trafic (étape 2) — prestations d'ingénierie spécialiste trafic — phase MP à 53.

description: Les prestations de mandataires à fournir s'inscrivent dans le cadre de la sécurisation de trafic étape 2 du tronçon de route nationale Vallorbe – Essert-Pittet. Le périmètre du projet est situé entre la douane de Vallorbe et la ramification d'Essert-Pittet. Les tâches à accomplir correspondent aux prestations d'ingénierie Trafic pour les phases, « Projet d'intervention MP », « 41 Appels d'offres, comparaison et proposition d'adjudication AO », « 51 Documents d'exécution EX », « 52 Exécution des mesures / Construction RE » et « 53 Mise en service, achèvement MSA » et la conduite de trafic en phase travaux en appui de la DGT. Le marché prévoit la pose d'un système de séparation physique du trafic entre la jonction de Ballaigues et la jonction d'Orbe. Le système de séparation du trafic à mettre en œuvre vise à améliorer la sécurité du trafic d'une part en séparant physiquement les sens de circulation, d'autre part en renforçant le guidage optique des usagers. Des mesures d'assainissements en parallèle de ces travaux de sécurisation de trafic sont également prévues dans le cadre de ce mandat et sont explicitées dans les documents d'appel d'offres (revêtements de chaussée, assainissements joints, appuis et étanchéités de ponts, assainissement de béton,…). Dans le cadre de ce projet, le mandataire doit: - Soutenir le responsable de projet OFROU PL par un rôle d'état-major du domaine Trafic pour l'ensemble du projet; - Effectuer, coordonner, documenter les règles de base du domaine spécifique « Trafic » et les transmettre aux mandataires GC pour l'établissement du projet d'intervention (MP – Phase SIA 32); - Effectuer et documenter les appels d'offres (DAO – Phase SIA 41) pour les travaux spécifiques au domaine "Trafic"; - Effectuer et documenter les mesures pour les travaux spécifiques au domaine "Trafic" (document exécution – Phases SIA 51); - Effectuer la direction locale des travaux « Gestion du trafic » avec coordination des différents partenaires du projet (Mandataires, feux-bleus, OTP, MO, BAMO); - Effectuer la direction locale des travaux et assurer les contrôles d'exécution pour tous les objets traités (DLT – Phase SIA 52); - Effectuer et documenter la mise en service et l'achèvement (Phase SIA 53);

street: Place de la Gare 7

Boss et Partenaires SA

street: Faubourg de l'Hôpital 58


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: St. Jakobshalle, Trakt Süd, BKP 224 Sanierung Dachbelag

description: Ersatz Dachbelag Trakt Süd bestehend aus, Abbruch- und Entsorgung, Isolation und Abdichtung, Spenglerarbeiten inkl. Blitzschutz und Absturzsicherung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: arwo arbeiten + wohnen, Stiftung für Behinderte Wettingen

title: Generalplaner mit Subplaner


name: Gemeinde Risch, Département Planung/Bau/Sicherheit,à l'attention de Markus Theiler, Zentrum Dorfmatt, 6343 Rotkreuz, Suisse

title: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)

description: Das TLF kommt als Ersteinsatzfahrzeug bei der Brandbekämpfung zum Einsatz. Es verfügt über Einzelkabine, Wasser- und Schaumtank.


name: Einwohnergmeinde Gerzensee, Spielgasse 1 / Postfach 10, 3115 Gerzensee, Suisse, Téléphone: 031 781 01 88, E-mail:

title: Ersatzneubau Doppelkindergarten in Gerzensee

description: Bereich Baumeisterarbeiten: - Baumeisteraushub - Kanalisationsarbeiten - Beton-/Stahlbetonarbeiten - Maurerarbeiten Der Neubau ist 2-geschossig. EG + Zwischendecke massiv, OG in Holzbauweise

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: P-OF-14-029 Tender Points components 2014.

description: Le présent appel d'offres prévoit l'adjudication du marché relatif à l'acquisition des sept segments suivants, répartis en 45 lots: 1. Cœurs simples assemblés avec pointe du cœur en acier à rails pour appareils de voie CFF I et IV (lots 1 à 10). 2. Cœurs simples assemblés avec zone de reprise en charge en acier au manganèse pour appareils de voie CFF IV et IV/90 (lots 11 à 13). 3. Cœurs simples monoblocs au manganèse pré-durcis par explosion (EDH) pour les appareils de voie CFF VI (lots 14 à 19). 4. Cœurs doubles monoblocs au manganèse pour les appareils de voie CFF I et IV (lot 20). 5. Demi-changements pour les appareils de voie CFF I et IV sans renforcement (lots 21 à 27, 30 à 31). 6. Demi-changements pour les appareils de voie CFF IV, IV/90 et VI avec renforcement (lots 28 à 29, 32 à 40). 7. Lames brutes pour appareils de voie CFF I, IV, IV/90 et VI (lots 41 à 45); les lames brutes font l'objet d'une première acquisition, puisque les CFF prévoient de fabriquer eux-mêmes en partie les demi-changements. Les soumissionnaires peuvent remettre des offres pour autant de lots qu'ils le souhaitent. Dans le cadre d'un même segment, il est possible de proposer une offre pour plusieurs lots. Le lot individuel doit être entièrement couvert par l'offre. Les offres partielles ne sont pas admises. La présentation d'une offre globale n'est pas admise au sens de l'art. 22 de l'ordonnance sur les marchés publics (RS 172.056.11, OMP). Chaque lot individuel fait l'objet d'une répartition stratégique de 60% et 40% de la quantité requise, conformément à l'art. 21 al. 1bis de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). Toutefois, les CFF se réservent le droit d'adjuger la couverture intégrale du lot à un seul soumissionnaire. Afin de permettre la comparaison des différentes offres, les prix doivent systématiquement être indiqués selon les taux de 100 %, 60 % et 40 % des quantités mises en adjudication. Par ailleurs, les CFF se réservent le droit d'adjuger un lot supplémentaire relatif à de petites quantités de demi-changements et/ou de cœurs à des fins de tests et d'audits. L'adjudication a lieu selon des critères de qualité et de rentabilité, la qualité primant la rentabilité. Seront retenues les offres présentant les coûts les plus bas par point de valeur utile. Le mandat est attribué pour deux ans avec trois options de prolongement d'une année chacune.

Vossloh Cogifer (Outreau Technologies)

street: 43 rue Pierre Curie

voestalpine Weichensysteme GmbH

street: Rotenturmstraße 5-9

countryName: AT

Tensol Rail SA

street: Zona Industriale

Vossloh Cogifer

street: rue des Forges


name: swissbroke AG Ziegelbrücke,à l'attention de M. Max Jud, Turbinenweg 6, Postfach 43, 8866 Ziegelbrücke, Suisse, Téléphone: 055 617 22 23, Fax: 055 617 22 28, E-mail:

description: Obligatorische Unfallversicherung nach UVG für das gesamte Personal

description: Krankentaggeldversicherung nach VVG für das Personal ohne Kaderärzte

title: Submission Personenversicherungen

description: Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG für das gesamte Personal sowie Krankentaggeld-Versicherung nach VVG für das Personal ohne Kaderärzte


name: Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV)

title: Élaboration du plan directeur régional du Nord vaudois «light»; prestations d'urbaniste, ingénierie en mobilité, ingénierie environnementale et économie.

description: L'appel d'offre concerne les prestations pluridisciplinaires, liées à l'établissement du plan directeur régional du Nord vaudois. Elles concernent notamment celle de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du paysage et de l'environnement, de l'ingénierie et de la mobilité, de l'économie et la cartographie ainsi que toutes disciplines utiles à l'établissement d'un tel document au sens de la LATC. Le descriptif complet figure dans le cahier des charges.

street: Place de la Tannerie 1


name: Sisag AG,Industriezone Rynächt, 6467 Schattdorf, Suisse

title: N04/32,36, 080070, BSA AXEN, Ersatz BSA Axenstrasse A4 / Los 21 Divers inkl. Beleuchtungen

description: Das Projekt Ersatz BSA Axenstrasse sieht grundsätzlich vor, dass die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen auf dem Perimeter von Wolfssprung bis zum Flüelertunnel ersetzt werden. In diesem Los soll die komplette Beleuchtungssteuerung für alle Tunnel sowie die Leuchtmittel mit LED versehen werden (Durchfahrt und Adaptation). Ebenso sollen die Mehrheit der bestehenden Aggregate überwacht werden und der neu zu erstellende Kopfrechner DIV A4 soll in die BLE integriert werden. Hinzu kommen einzelne neue Prozessabläufe für ENE, OLE und VER welche zu implementieren sind. Folgendes Mengengerüst soll umgesetzt werden: - Lieferung neuer Kopfrechner DIV A4 sowie deren Integration in die BLE - Lieferung neue LED Beleuchtungsmittel für alle Tunnel (Durchfahrt & Adaptation) - Lieferung von kompletten Schaltbau inkl. Schränke (ca. 25 Schränke) - Lieferung der Verkehrsdatenerfassung mit Schnittstelle zur Beleuchtung - Arbeiten unter Verkehr in Nachtarbeit sowie die Migration in Abschnitten - Ansteuerung von LSA-Ampeln für die jeweiligen Tunnel Die Arbeiten finden zwischen Januar 2015 und Frühling 2016 statt. Die Ausführung auf der Strecke hat ab Herbst 2015 in Nachtarbeit zu erfolgen. Die Axenstrasse ist tagsüber während der Ausführung für den Verkehr ohne Einschränkungen passierbar.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Referenzobjekt der Unternehmung;: 10
- Auftragsanalyse;: 10
- Systemkonzept;: 10
- Migrationskonzept;: 10
ZK3: OROGANISATION, QM-KONZEPT / RISIKOANALYSE;: 10
unterteilt in::
- Projektorganisation;: 5
- Risikoanalyse;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Referenzobjekt der Unternehmung;: 10
- Auftragsanalyse;: 10
- Systemkonzept;: 10
- Migrationskonzept;: 10
ZK3: OROGANISATION, QM-KONZEPT / RISIKOANALYSE;: 10
unterteilt in::
- Projektorganisation;: 5
- Risikoanalyse;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Fahrzeugchassis für Kehrichtfahrzeug MAN TGS 26.360

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Sanierung Kugelfang 300m - Schiessanlage Breitebach

description: vollständige Dekontamination gemäss vorgegebenem Sanierungsziel und gemäss Bestimmungen


name: ARGE SCHAFFUSA B-S c/o Hüppi AG,Längenbergstrasse1, 8200 Schaffhausen, Suisse

name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: N04/04, 080430, INST, Bargen - Schaffhausen, Belagsinstandsetzung / Baumeister

description: Entre la mi-juin 2015 et la fin septembre 2015, le revêtement de la route nationale N04/04 entre la frontière CH/D et la ramification de Mutzentäli doit être remplacé à l'identique avec un enrobé semidense 8 de classe A. Les travaux comprennent les prestations suivantes : 1) Remplacement du revêtement sur la voie normale, de dépassement et en partie sur la bande d’arrêt d’urgence (env. 115 000 m2): - km 0.550 – km 14.350 (env. 13.800 km). 2) Application de couches SAMI sur la voie normale, de dépassement et en partie sur la bande d’arrêt d’urgence. 3) Remplacement de la couche de liaison au niveau des espaces pour camions de la douane suisse. 4) Balisages définitifs (longueur de route N04/04 env. 13.800 km) : - balisage définitif : plastique à froid structuré à deux composants, blanc 5) Joints de chassée en bitumes en polymère pour les objets d'inventaire 404_SH, 407_SH, 409_SH et 410_SH. Le remplacement du revêtement sur la N04/04 se fait par étapes en travail de nuit.

eligibilityCriteria: Conformément aux explications des documents de soumission.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
- Technischer Bericht inkl. Auflistung im Vordergrund stehende Aufgaben und Risiken inkl. Massnahmen.:
- Schlüsselpersonen (Baustellenchef und Chefpolier).:
- Konzept und Darstellung Arbeitsabläufe.:
- Baustelleneinrichtungen.:
ZK3: DETAILLIERTES BAUPROGRAMM: 20
- Länge der Bauzeit bis Abnahme der geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr.:
ZK4: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS: 10
- Gliederung, Darstellung Bauprogramm und Bauabläufe, Nachvollziehbarkeit, Transparenz.:
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
- Technischer Bericht inkl. Auflistung im Vordergrund stehende Aufgaben und Risiken inkl. Massnahmen.:
- Schlüsselpersonen (Baustellenchef und Chefpolier).:
- Konzept und Darstellung Arbeitsabläufe.:
- Baustelleneinrichtungen.:
ZK3: DETAILLIERTES BAUPROGRAMM: 20
- Länge der Bauzeit bis Abnahme der geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr.:
ZK4: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS: 10
- Gliederung, Darstellung Bauprogramm und Bauabläufe, Nachvollziehbarkeit, Transparenz.:
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: Ex casa dello studente Lugano opere da sottofondi in pannelli di gesso fibra

eligibilityCriteria: 16.09.2014 Spese: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Securiton SA,Avenue du Mail 22, 1205 Genève, Suisse

name: Co-Maîtrise d'ouvrage CEVA: formée du Canton de Genève, représenté par le DETA, et de CFF SA, Infrastructure - projet CEVA, à l'attention de Gérald Viquerat,Rue de Lausanne 16bis, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: 022 716 06 83, Fax: 022 716 06 89, E-mail:

title: Liaison ferroviaire CEVA – Travaux CVSE - Lot 4 – Vidéosurveillance

description: Le Projet CEVA a pour objet la construction de la liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse qui reliera la gare de Cornavin à la gare d’Annemasse par une double voie continue, sur une longueur totale de 16.4 km. Les stations suivantes se situent sur le tracé : • Gare de Lancy – Pont-Rouge (LAPR) • Halte de Carouge – Bachet (CABA) • Halte de Champel – Hôpital (CHHO) • Gare des Eaux-Vives (GEEV) • Halte de Chêne-Bourg (CHEB) Le présent appel d’offres concerne spécifiquement la fourniture et la pose des équipements du Lot 4 – Vidéosurveillance.

eligibilityCriteria: selon conditions de l'appel d'offres


title: Quartierpark Pfingstweid, Gärtnerarbeiten

description: Baustelleninstallationen, Planien, Wassergebundene Beläge, Vegetationstragschichten, Bodenbearbeitung, Pflanzenlieferung, Pflanzarbeiten, Ausstattungselemente, Pflegearbeiten.


name: Stadt Rheinfelden Submission Neubau Kohlplatz

title: Lüftung (Grundausbau)

description: Lüftungszentrale im 1.UG Leitungsführung über Steigschächte Verteilkanäle über Gangzone auf den Geschossen.

eligibilityCriteria: Erfüllen der geforderten Eignungskriterien und Nachweise

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Eignungskriterien der Präqualifikation (1. Stufe) müssen erfüllt sein.:
Nach Eingang der Offerten (2. Stufe) erfolgt die Vergabe nach folgendem Kriterium::
Angebotspreis: 100
Die Eignungskriterien der Präqualifikation (1. Stufe) müssen erfüllt sein.:
Nach Eingang der Offerten (2. Stufe) erfolgt die Vergabe nach folgendem Kriterium::
Angebotspreis: 100


name: GNS Gesundheitsnetz See Postfach 88, 3280 Murten

title: Keramische Wand- und Bodenbeläge

description: - Liefern und Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion Hochbauamt.,à l'attention de Laurent Aubry, Route des Daillettes 6, 1700 Freiburg, Suisse, Fax: +41 26 305 38 03, E-mail:

title: Agrandissement et transformation du Collège du Sud à Bulle, lot 4

description: Equipement en mobilier de 23 nouvelles salles de classe et locaux annexes de l’agrandissement du collège du Sud à Bulle et remplacement par étapes du mobilier dans les salles existantes. CFC 901 Pupitres, chaises, tableaux.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Camandona SA,Rue de Cossonay30, 1023 Crissier, Suisse

name: BBHN SA bureau d'ingénieurs, à l'attention de M. Vincent Lenoir,Rue Saint-Louis 1 CP187, 1110 Morges 1, Suisse, Téléphone: 021 811 40 45, Fax: 021 811 40 41, E-mail:

title: Construction d'un trottoir sur le bord ouest de la route de Sullens RC313-C-P sur 740 ml , réaménagement du carrefour à présélections à la Croix du Péage, modification du système d'évacuation des eaux de chaussée et pose de conduites des services industriels.


title: Sanierung Grundwasserfassung Selhofen, Baumeisterarbeiten

description: Neubau von zwei Pumpwerkgebäuden (Zubringerpumpwerke), teils in vorfabrizierter Bauweise Hauptkubaturen: Konstruktionsbeton 140 m3, Schalung 200 m2, Armierung 18'000 kg, vorfabrizierte Betonelemente 50 m2. Kleinere Baumeisterarbeiten im Hauptpumpwerk (Abbrüche, Bohrungen, Verschliessen von Aussparungen)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Schlüsselpersonen: 20
Auftragsanalyse (max. 1 A4 Seite): 10
Angebotspreis: 70
Schlüsselpersonen: 20
Auftragsanalyse (max. 1 A4 Seite): 10


title: Appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation de signalisation routière verticale pour les routes cantonales genevoises.

description: La Direction générale des transports recherche deux fournisseurs capables de fournir, poser, supprimer et entretenir des signaux en tôle de signalisation routière verticale sur les routes cantonales.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Traceroute SA

street: chemin du Plantin 10

Signal SA

street: 22 chemin de Champ-Prevost 22


title: Appel d'offres pour l'équipement informatique de l'Etat de Genève serveurs-lames x86.

description: L'Etat de Genève doit acquérir des serveurs-lames X86 entre 2014 et 2019 pour couvrir ses besoins métiers et de mises à jour technologiques.

Darest Informatic SA

street: 47 route des Acacias


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Hallwil IO; K 250; Dürrenäscherstrasse, Strassenausbau mit Gehweg

description: Grabenaushub 4490 m3 Kabeschutzrohre liefern 1250 m Kabelschutzrohre verlegen 2560 m Elektroschächte erstellen 7 St. Kabinenschacht erstellen 2 St. Kandelaberfundamente 13 St. Transporte 12000 m3 Kiesgemisch für Auffüllung 1125 m3 Rohrumhüllung 655 m3 Granitsteine 40 t Fundationsschicht 4595 m3 Planierarbeiten 1050 m2 Randabschlüsse 2000 m Tragschicht 1365 t Deckschicht 425 t Centub 1000 70 m Kontrollschächte 5 St. Strassenabläufe 16 St. Schalung Ortbetonmauer 400 m2 Beton für Ortbetonmauer 90 m3

eligibilityCriteria: Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5


title: Partenariat stratégique SAP BI.

procurementMethod: selective

BLS AG

street: Genfergasse 11

NOVO Business Consultants AG

street: Gutenbergstrasse 50

CubeServ AG

street: Neue Jonastraße 52


title: Beschaffung eines Occasionsfahrzeuges Bronto Skylift TLK 23-12 für die Feuerwehr Laupen


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: H28c Galerie La Serra 1 + 2, Baumeisterarbeiten

description: Beton 700 m3; Armierung 28 t; ungebundenes Gemisch 0/45 3'500 m3; Belagsaufbruch 3'800 m2; Entwässerungsleitungen 700 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Tunnel de lavage et presse essoreuse.

description: Tunnel de lavage et presse essoreuse pour le service de traitement et distribution du linge des hôpitaux universitaires de Genève.

street: Avenue de la Roseraie 70


title: Tiefbauarbeiten für Wasserleitung Obere Zone.

description: 535 Tm Wasserleitung DN 400 FZM, Sauberwasserableitung DN 315 PP und Kabelschutzrohre 2 x DN 80/92 PE. Kabelzug- und Spülschächte.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:
Bauführer:
Polier:

Regio Energie Solothurn

street: Rötistrasse 17


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Nest Empa BKP 222/224 Flachdach- und Spenglerarbeiten

description: Nest, der neue Leuchtturm auf dem Campus der Empa in Dübendorf - ein Forschungsgebäude als Plattform für die experimentelle Forschung im Bereich der zukünftigen Gebäudetechnik und als Wohnort der internationalen Forscherteams

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20
Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Ökologische Aufwertung Hundig, Glattfelden

description: Als ökologische Ersatzmassnahmen für diverse Aus- und Umbauvorhaben des Flughafens Zürich werden total rund 6.6 ha Trockenwiesen realisiert. Dazu wird der Oberboden abgetragen und durch vier verschiedene Substrat-Typen ersetzt: Wandkies, Sand, Schluff und Geröll/Sand. Zusätzlich werden rund 10 a neue, astatische Stillgewässer geschaffen. Hauptkubaturen: Oberbodenabtrag: 18‘600m3 Aushub: 1‘200m3 Lieferung Wandkies: 12‘800m3 Lieferung Sand: 5‘550m3 Lieferung Schluff, Sillt: 950m3 Lieferung Geröll/Sand: 1‘250m3 / 525m3 Sanierung Hundigstrasse: 1‘700m2 Leitungsverlegung: 250m


title: Sanierung Katholisches Pfarreizentrum Zollikon, Gustav-Maurer-Strasse 13, 8702 Zollikon

description: Sanierung Katholisches Pfarreizentrum Katasternummer 10217. Es werden strukturelle Anpassungen und der Einbau von neuer Technik, Oberflächen sowie eine energetische Sanierung vorgenommen. Die bestehende Kirche und das Pfarrhaus auf demselben Grundstück bleiben während den Bauarbeiten in Betrieb.

eligibilityCriteria: Aufgrund der Ausschreibungsunterlagen


name: Renergia Zentralschweiz AG, www.renergia.ch

title: Renergia Los 6.21 Strassen und Werkleitungen

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Es gelten die gesetzlichen Teilnahmebedingungen. Anbieter werden vom Verfahren ausgeschlossen, insbesondere falls sie: • kein vollständiges Dossier auf Grundlage der Unterlagen zum Antrag auf Teilnahme eingereicht haben, • das Dossier nicht fristgerecht oder nicht rechtsgültig unterzeichnet eingereicht haben, • nicht alle Eignungskriterien erfüllen, • unwahre oder unvollständige Angaben machen, • nicht alle sozialen, steuerlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung Schulanlage Bäumlihof in Basel, BKP 211.1 Gerüstungen

description: Fassadengerüste für den Rückbau der bestehenden und Wiederaufbau der neuen Fassade. Arbeitsgerüste im Innenbereich (Atrium). Flächengerüst und Notdach für das Erstellen eines Oberlichtes.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Baumeisterarbeiten BKP 211

description: Anfrage bei Bezugsstelle der Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: 20.01.2014 Kosten: Keine


name: Pool Jundt / Ecoscan / WTM-GAC / AcouConsult / RSA / Sede p.a. Thomas Jundt ingénieurs civils SA

title: Construction d'un amortisseur de bruit pour avions sur l'aire Sud Lot 2.2-A - Construction métallique : enveloppe et éléments acoustiques

description: Construction d'un amortisseur de bruit sur le site de l'aéroport pour effectuer les essais moteurs des avions à l'intérieur de la halle afin de limiter les propagations sonores vers les riverains.

street: Fontenette 27


title: Réfection du château d'Ecogia – Versoix. Appel d'offres mandat de direction ds travaux.

description: Phases 4.4 et 4.5 selon SIA 102.

Service technique

street: Route de Suisse 18 – case postale 107


title: Ausbau Güterstrassennetz Andiast, 5. Etappe

description: L = 1000 m; Abtrag/Schüttung 1100 m³; Grabenaushub 50 m³; Fundationsmaterial 700 m³; Betonspuren 2225 m²


name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen und Energie

title: Beschaffung eines Peltonlaufrads.

description: Synthèse du projet. La société Etzelwerk AG, sise à 8852 Altendorf, envisage d'acquérir une nouvelle roue à augets pour turbine Pelton. L'étendue de la livraison comprend pour l'essentiel les prestations suivantes: — direction du projet, planification, reporting, — calculs / conception, — construction, — acquisition de la matière première, — fabrication, — contrôles en usine, — transport, — démontage de l'ancienne roue à augets, montage de la nouvelle, y compris mise en service (en option), — mesure du rendement thermodynamique (en option), — documentation intégrale, — travaux de garantie. Les opérations énumérées ci-avant ne sauraient être exhaustives ni définir un ordre d'intervention à respecter. Le fournisseur établit un programme de fabrication détaillé ainsi qu'un plan de contrôle. Ce programme de fabrication doit être remis en même temps que l'offre. Il fait partie intégrante de l'offre ou de la commande. Les prestations qui ne sont pas mentionnés de manière spécifique, mais qui correspondent à l'état actuel de la technique dans le cadre d'un tel projet, font également partie de l'étendue des exigences. CFF SA se réserve le droit de commander sur appel d'autres roues à augets pour turbine Pelton pendant la durée du contrat, dans le respect de la formule paramétrique indiquée ci-après.

street: Hilfikerstrasse 3

Troyer Suisse AG

street: Bahnhofplatz 17


name: Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung unteres Fricktal,à l'attention de Erika Abt, c/o Gemeindeverwaltung, 4305 Olsberg, Suisse, Téléphone: 061 843 94 66, Fax: 061 843 94 63, E-mail:

title: Submission Kehricht; Einsammeln und Transportieren von Kehricht im Verbandsgebiet des GAF

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: 30
Erfahrung: 15
Umweltschutz: 15
Preis: 40
Organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: 30
Erfahrung: 15
Umweltschutz: 15


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

description: BKP 261 Aufzüge

description: BKP 201 Rodung, Abbrüche, Baugrubenaushub und -sicherung

description: BKP 211.1 Gerüste

title: Wohnsiedlung Kronenwiese

description: Neubau (unter Vorbehalt der Baubewilligung)


name: Stadt Bülach, vertreten durch den Stadtrat

title: Lieferung von Büro- und Schulmaterial für die Jahre 2015-2019

description: Lieferung von Büro- und Schulmateriel (inkl. Toner) sowie Kopierpapier. Die Stadtverwaltung Bülach gliedert sich in neun Abteilungen, vier Primarschulhäuser und ein Leistungszentrum (Management Dienste). Lieferungen kommissioniert nach Abteilung/Bereich oder Primarschulhaus/Lehrperson. Bestellungen mittels E-Shop. Lieferungen "just in time" oder am Folgetag nach Bestellschluss. Faktura monatlich, Reporting elektronisch und mindestens 1x pro Monat.

eligibilityCriteria: gemäss den Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Ville de Lausanne, administration générale et culture (AGC), service d'organisation et d'informatique (SOI), entité conseil et solution

title: Spécifications détaillées, Mise en place du socle de base et des fonctionnalités de base, verticaux télécoms et énergies (B2B), verticaux télécoms et énergies (B2C)

description: Spécifications détaillées.

description: Verticaux télécoms et énergies (B2B).

description: Verticaux télécoms et énergies (B2C)

description: Mise en place du socle de base et des fonctionnalités de base.

title: CITIZEN RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

description: 1. Installation et configuration des environnements. 2. Création de la plateforme de référentiels et alimentation de cette plateforme. 3. Création de la plateforme SIL (SIMA/SILCOM/FASIL) et interfaçage avec la plateforme de référentiels. 4. Déploiement des fonctions de gestion de la clientèle (résidentielle et business): — informations clients, — configuration des profils, — qualité des données, — demandes, — documents, — commandes, — contrats. 5.Configuration pour les clients résidentiels des Workflows de gestion de: — emménagement client — validation des données clients. — demandes de support clients (tickets résidentiels). — escalation. 6. Configuration du catalogue de produits (résidentiels et business). 7. Configuration pour les produits résidentiels des Workflows de gestion de: — prise de commande, — qualification des commandes, — validation de contrat, — exécution de commande, — résiliation. 8. Développement et déploiement des interfaces indispensables à la continuité des services (notamment SAP). 9. Migration des données. 10. Déploiement des licences pour SIMA/SILCOM/FASIL en tenant compte des fonctions déployées. 11. Tests, recette et formation.

awardCriteriaDetails:
Organisation pour l'exécution du marché:
Qualité technique de l'offre:
Prix:

street: Sévelin 46

Neo Technologies SA

street: Rue de Lausanne 60


name: Cray Inc.,901 Fifth Avenue, Suite 1000, WA 98164 Seattle, Etats-Unis d'Amérique

title: Erweiterung der Cray XC30 um 7 Racks von 28 auf 35 (inkl. Anpassung des Testsystems und der zentralen Disk-Scratch)


name: MINERG-APPELSA Services SA,Avenue des Baumettes3, 1020 Renens VD, Suisse

name: SATOM SA, à l'attention de Jean-Christophe Pachoud,ZI Boeufferant-Nord 16 Case postale 92, 1870 Monthey 1, Suisse, Téléphone: +41 24 472 77 77, Fax: +41 24 472 82 02, E-mail:

title: CPN - Lot 22 CFC 244 Ventilation

description: Selon descriptif annexé

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: CSD Ingénieurs SA, Succursale de Carouge

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01 - Upn.Bernex - Ferney - Prestations d'ingénierie spécialiste Environnement Phase MK - 53

description: Les prestations de mandataires à fournir s'inscrivent dans le cadre de l'UPlaNS Bernex-Ferney pour le tronçon situé entre le portail Sud du tunnel de Confignon et la Halle 6 de Palexpo. Elles correspondent aux prestations d'ingénierie relatives au domaine Environnement pour les phases « Concept d'intervention MK / Projets définitifs AP », « Projet d'intervention MP / Projets de détails DP », « 41 Appels d'offres, comparaison et proposition d'adjudication AO », « 51 Documents d'exécution EX », « 52 Exécution des mesures / Construction RE » et « 53 Mise en service, achèvement MS ».

street: Place de la Gare 7

street: Avenue Industrielle 12


title: Outil de gestion du temps et de planification pour les HUG.

description: Outil unique et partagé, de planification et de gestion du temps et des activités au service de l'ensemble du personnel, y compris les intérimaires.


name: Universitätsspital Basel Rechtsdienst & Compliance Sekretariat

title: Ersatz Steigstränge Trinkwasser Bettenhaus 2.

street: Klingelbergstraße 23

Roesen Haustechnik AG

street: Gasstrasse 20


title: Kreisspital für das Freiamt, Haus 1 BKP 254 Sanitäreanlagen

description: Kreisspital für das Freiamt, Spital Muri Erweiterung Haus 1, Anbau und Aufstockung und diverse Umbauten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


name: Kurz Heizungen AG,Schulhausstrasse12, 3322 Urtenen, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Filiale d'infrastructure Thoune, à l'attention de Nicht öffnen - Offertunterlagen, Bern Umbau Werkhof, Beschaffung Nr. 015,Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: BKP 240 Heizungs- und Kälteinstallationen

description: Simap

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berück-sichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berück-sichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


description: BKP 230 Elektroanlagen

description: BKP 2210 Fenster aus Holz

title: BAV 80349 Schulhaus Brauer

description: Instandsetzung und Umbau


title: IBL Langenthal, Werkleitungssanierung Bleichematte

description: Bauarbeiten für die Wasser-/Erdgas-/Elektro-/BKA - Versorgung mit Strasseninstandstellungen (mit Strassenentwässerung und Strassenbeleuchtung)

eligibilityCriteria: - Vollständige Abgabe vom Angebot und aller geforderten Nachweise - Teilnahme an obligatorischer Begehung vom Mittwoch, 7.5.2014, 14.00 Uhr


title: Ligne 380/132 kV Châtelard-Bâtiaz. Conception et fabrication des pylônes.

description: Construction et fourniture de 35 pylônes pour ligne THT. Voir instruction de l'appel d'offre.

Swissgrid AG Zentraleinkauf

street: Dammstrasse 3


title: WSL Birmensdorf, Neubau Pflanzenschutzlabor, BKP 272 Metallbauarbeiten-Gewächshaus

description: Siehe Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Ausführungsdauer: 30
Allgem.Firmeneinschätzung: 20
Preis: 50
Ausführungsdauer: 30
Allgem.Firmeneinschätzung: 20


title: Um- und Ausbau Burgerbibliothek Bern, BKP 237 Gebäudeautomation

description: Für die Steuer- und Regulierung der Heizungs-, Kälte, Klima- und Lüftungsanlagen und Überwachung von diversen Elektro- und Sanitäranlagen wird ein zusammenhängendes Gebäudeautomationssystem vorgesehen. Die gebäudetechnischen Anlagen werden mittels eines Gebäudeleitsystems zentral bedient und überwacht. Über einen WEB-Server kann orts- und zeitunabhängig auf das Leitsystem zugegriffen werden. Die total 7 Unterstationen zur Steuerung und Regelung befinden sich jeweils bei den entsprechenden HLKSE-Anlagen. Über das UKV- Netzwerk sind diese miteinander und der Leitzentrale verbunden. Der thermische Komfort in den verschiedenen Räumen und Zonen wird durch ein Einzelraumregelungssystem sichergestellt. Über eine KNX-Verbindungsstelle in den Magazinen können Daten der Elektroanlagen wie z.B. zentrale Bedienungen, Zeitfenster etc. in dem Gebäudeleitsystem verarbeitet werden. Zwecks automatischer Erfassung des Energie- (Wärme, Kälte, Elektro) und Wasserverbrauchs, werden alle entsprechenden Zähler via M-Bus auf das GA-System aufgeschaltet. Das Gebäude wird nach dem Minergie- Standard gebaut.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) und die dazugehörige Verordnung (ÖBV) Anwendung. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Termins verbindlich. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.


title: Erneuerung Hintergasse

description: Werkleitungssanierung (Elektro, Wasser, Kommunikation, ÖB) sowie Erneuerung des Strassenkörpers mit Randabschlüssen, Trottoir, etc.


title: Neubau Bauamt- und Feuerwehrgebäude, Beinwil am See

description: BKP 1 – 9, Gesamtleistung (Projektierung / Baueingabe / Ausführungsplanung / Ausführung / Inbetriebnahme gem. SIA 102); Projektierung und Erstellung Neubau Bauamt- und Feuerwehrgebäude

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung eingeladen werden die vier bis fünf bestgeeigneten Gesamtleistungsteams, welche mittels Präqualifikationsunterlagen ihre fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe (Neubau Bauamt- und Feuerwehrgebäude) nachgewiesen haben.


title: Dornach, Dornachbrugg, SBB-Überführung

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: croubalian & delacoste architectes, à l'attention de bernard delacoste,4 rue du beulet, 1203 Genève, Suisse, Téléphone: +41223403151, E-mail:

title: Cuisine industrielle de production, Ecole des Avanchets Salève

description: Cuisine industrielle de production, agencement et matériel cuisine, fourniture et pose.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Gleisquerung Stadtmitte, 2. Etappe; Neubau, Elektroinstallationsarbeiten

description: Um die Fussgänger- und Radwegbeziehungen aufzuwerten und neue städtische Plätze zu schaffen, plant die Stadt Winterthur im Rahmen des Projektes Gleisquerung Stadtmitte, 2. Etappe, Neubau, beidseits der bestehenden Unterführung die Zürcherstrasse zu überdecken. Die 1. Etappe dieses Vorhabens - mit der Auffüllung des Bahnmeisterweges vor dem ehemaligen Kesselhaus des Sulzerareales und der Überdeckung des Fuss- und Radweges auf Seite Zürich - wurde bereits erstellt. Nun sollen in der 2. Etappe die Fahrspuren der Zürcherstrasse überdeckt und neue Rampen und Treppenanlagen mit integrierten Liften erstellt werden. Dazu muss auf Seite Stadt die bestehende Anlieferung Coop City angepasst werden. Durch die Aufhebung der Rechtsabbiegespur in die Rudolfstrasse sowie der Optimierung der verbleibenden Fahrspuren wird eine erhebliche Verbreiterung der nordseitigen Personenunterführung erreicht. Auf Seite Neuwiesen wird die Rudolfstrasse geschlossen und bis auf die Höhe Überdeckung Zürcherstrasse aufgefüllt. Im Zuge des Projektes wird das Unterführungsbauwerk der SBB AG um rund 6 m nach Westen erweitert und die Decke des bestehenden Pumpwerks abgesenkt.


title: BAV 60418 Amtshäuser

description: Instandsetzung Gebäudeautomation (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: Electrospray Ionization Time of Flight Mass Spectrometer

documentType: cancellationDetails

description: Die EPFL beabsichtigt für das Labor « électrochimie physique et analytique » (LEPA) des « Institute of Chemical Sciences and Engineering » (ISIC) ein Elektrospray-Ionisierung-Flugzeitmassenspektrometer (ESI-TOF-MS) zu erwerben. Das Instrument wird für die State of the Art Forschung in den Bereichen elektrostatische Spray-Ionisierung (ESTASI), biomolekulare Redox-Untersuchungen mittels MS und funktionelle Mikrochip Elektrospray-Ionisierung eingesetzt. Im Hinblick auf die Bedürfnisse der Fakultät ISIC und den spezifischen wissenschaftlichen Zielen ihres Labors LEPA, wird der Schwerpunkt auf die folgenden Forschungsbereiche gesetzt: •Kopplung und Synchronisierung von kontaktloser gepulster Ionenquelle ESTASI mit TOF-MS. •Anwendung von ESTASI-TOF-MS für MS-Imaging von Molekülverteilung auf einer Oberfläche. Anbieter können allgemeine Informationen zu den an dieser Forschung teilnehmenden Labors bei folgender Internet-Adresse erhalten: http://lepa.epfl.ch

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges.


title: Voir cahier des charges

description: Voir chier des charges

title: RCENT - registre cantonal des entreprises.

description: Voir cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Prix total pour le lot considéré:
Organisation pour l'exécution du marché:
Qualité technique de l'offre:
Organisation de base du soumissionnaire:
Références du soumissionnaire:

Achats et contrats

street: État de Vaud – DSI – Longemmale 1

Steria Schweiz AG

street: Chemin du Château-Bloch 10


name: Département des finances — direction des constructions

title: CMU 1-4 Installations électriques distribution principale HT-BT-GE.

description: Réalisation des installations électriques de distribution principale en rails d'énergie, et rénovation des tableaux de distribution principale dans le cadre de la rénovation des installations HT-BT-GE du Centre médical universitaire (bâtiments 1 à 4).

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Couloirs d'Ateliers - CFC272.3 - vitrages intérieurs en métal

description: Selon cahiers des charges


name: Einwohnergemeinde Aarau, Stadtbauamt, Sektion Tiefbau

title: Neugestaltung Schlossplatz Aarau, Tiefbau- und Baumeisterarbeiten mit Werkleitungen

description: Das Projekt verfolgt das Ziel, den Schlossplatz zu erneuern und damit einhergehend eine den umliegenden Bauten und der Umgebung angemessene Neugestaltung zu realisieren. Der Platzcharakter wird gestärkt und die Vorzonen der Gebäude so formuliert, dass diese "am Platz" stehen und eine neue Adresse erhalten. Ebenso wird die Aufenthaltsqualität vor den wichtigen Einrichtungen verbessert. Wichtiger Bestandteil ist der Schlosspark, der sich heute aus einer Vielzahl von verschiedenen Teilbereichen zusammensetzt und nun eine einheitliche Gestaltung erhalten soll. Hier kommt es zum Zusammenwirken von Bereichen, die der Einwohner-, bzw. der Orstbürgergemeinde gehören und in einem weiteren Schritt mit privaten Flächen verbunden werden sollen. Platzgestaltung Der Platz öffnet sich durch den Rückbau der bestehenden Mauer zum neuen Museum hin, die Platzfläche erhält neu einen einheitlichen, veredelten Asphaltbelag. Durch das Aufheben der kleinteiligen Strukturen entsteht ein grosszügiger Platz, der allen Anrainern eine adäquate Vorfläche bietet. Die Vorzonen und Treppenlangen werden vereinheitlicht und im bereits am KUK vorhandenen Gneis ausgeführt. Abschluss Sitzelement Schlosspark Im hinteren Teil des Schlossparks entsteht ein als Absturzsicherung dienendes Sitzelement aus Kalksteinbeton. Dieses weist eine Länge von 25 Metern auf und macht im Grundriss einen Knick. Die Oberflächen werden nach Angaben des Landschaftsarchitekten teilweise gestockt, teilweise gestrahlt ausgeführt. Abbruch der Lüftungselemente Bunkeranlage Unter dem Park befindet sich eine Bunkeranlage (Erdüberdeckung ca. 50cm). Zwei der Lüftungs – Betonkonstruktionen sind nicht mehr in Benutzung und werden abgebrochen und verschlossen. Abbruch bestehende Mauer und Mauererhöhung Die bestehende Mauer wird im Bereich der neuen Treppenanlage abgebrochen. Der bleibende Teil dient als Absturzsicherung im Park und auf der Treppenanlage. Zu diesem Zweck muss die Mauer auf einigen Bereichen bis auf eine Höhe von 90 cm ab OK Gehweg erhöht werden. Die vorhandenen Gneisplatten werden vor der Erhöhung entfernt und anschliessend wiederverwendet. Treppenanlagen Bei den neuen Treppenanlagen vor dem Kino sowie auch gegenüber des Kultur- und Kongresshauses handelt es sich um Blockstufentreppen, teilweise wiederverwendet. Stufen und Platten werden auf Magerbeton fundiert. Im Bereich der abgeschrägten Mauer müssen zur Sicherstellung der Mauerstabilität Schleppplatten unter der Treppe erstellt werden. Im Zuge der Arbeiten auf dem Platz werden gleichzeitig Werkleitungen saniert und erneuert.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost

title: Ligne 852 Hauptwil: extension jusqu'à la station de croisement; Bischofszell Stadt: extension des structures d'accueil; Kradolf: extension jusqu'à la station de croisement.

description: La conception du 1er complément partiel de l'offre Est (PE) prévoit une cadence semi-horaire intégrale sur la ligne Weinfelden – Saint-Gall avec des croisements cadencés de la S5 à Hauptwil (plutôt qu'à Bischofszell Stadt) et à Kradolf. Hauptwil: extension jusqu'à la station de croisement. Des entrées simultanées avec abaissement conditionnel de la vitesse à 40 km/h sont prévues en gare d'Hauptwil. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à diverses adaptations de l'infrastructure: — 2 nouvelles bordures de quai extérieures, P55, 120 m, — accès au chemin de fer (nouveau passage piétonnier souterrain, y c. rampes et ameublement des quais), — adaptation des appareils d'enclenchement existants et du système de conduite, — adaptation des installations de technique ferroviaire existantes. Bischofszell Stadt: extension des structures d'accueil — nouvelle bordure de quai extérieure P55, 120 m, — démantèlement du quai auxiliaire voie 2, — nouvel ameublement des quais, — adaptation des installations de technique ferroviaire existantes. Kradolf: extension jusqu'à la station de croisement Des entrées simultanées avec abaissement conditionnel de la vitesse à 65 km/h sont prévues en gare de Kradolf (et en direction de Sulgen avec un abaissement conditionnel de la vitesse à 65 km/h). Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à diverses adaptations de l'infrastructure: — nouvelle voie de croisement, longueur utile minimale de 180 m, — 2 bordures de quai extérieures, P55, 120 m, — entrées simultanées avec vitesse maximale de 65 km/h via déviation des appareils de voie, — adaptation des installations de technique ferroviaire existantes, — accès au chemin de fer (modernisation du passage piétonnier souterrain, construction d'un escalier et d'une rampe et ameublement des quais). Pour ces 3 lots, les prestations de planification relatives aux phases 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53 doivent faire l'objet d'une offre.

street: Vulkanplatz 11 / Postfach


name: Wärmeverbund Riehen AG, Margarethenstrasse 40, CH – 4002 Basel

title: Erdwärme Riehen Netzerweiterung 2015, Grenzacherweg, Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten für Fernwärme, Wasser und Swisscom FTTH Grenzacherweg/Tiefweg/Morystrasse in Riehen - Ferwärmeleitung: 175 Tm Hauptleitung DN 150, 60 Tm Verteilung DN 40 und 3 Hausanschlüsse - Wasserleitung: 210 m Hauptleitung 150 GGG SkS Zem FZ und 7 Hausanschlüsse - Swisscom FTTH: Werklöcher für Kabelzug (ca. 30 Stck.)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Bewertung der Baustelleninstallationspauschale: 20
Qualifikation des Schlüsselpersonals: 20
Preis: 60
Bewertung der Baustelleninstallationspauschale: 20
Qualifikation des Schlüsselpersonals: 20


name: Baudirektion Uri/ Amt für Hochbau,à l'attention de Dominik Spichtig, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: 041 875 26 11, Fax: 041 875 26 10, E-mail:

title: Wärmeverbund 6462 Seedorf BKP 342 Wärmepumpe mit Ammoniak NH3 400kW

description: Einbau einer neuen Wärmepumpe mit Ammoniak NH3 400kW

eligibilityCriteria: Die Konkurrenz wird eröffnet, unter Vorbehalt der Projekt- und Budgetgenehmigung der zuständigen Behörden. Der Auftrag wird im offenen Verfahren gemäss der Submissionsverordnung des Kantons Uri (SubV; RB 3.3112) vergeben.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Giovanni Tedesco,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 42, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Installations électriques et montage de la nouvelle lustrerie, montage de capteurs thermiques électriques et extension de l’installation de détection d’incendie (hors livraison de la lustrerie et des appareils de détection incendie). Réalisation des travaux sans interruption de l’exploitation.

description: Elektroinstallationen und Montage der neuen Leuchten, Einbau von elektrischen Heizfühlern und Erweiterung Brandmeldeanlage (exkl. Leuchten- und Apparatelieferungen BMA). Ausführung unter laufendem Betrieb.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Es ist keine Besichtigung vorgesehen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 25, Muolen, Sanierung Dorfstrasse, Abschnitt Restaurant Hirschen bis Kirche, km 3.395 bis km 3.815

description: - Asphaltbeläge abbrechen 2'220 m2 - Asphaltbeläge fräsen 2'990 m2 - Aushub Entwässerung und Werkleitungen 1'400 m3 - Ungebundene Gemische 2'500 m3 - Randabschlüsse 1'050 m - Asphaltbeläge 1'400 t


name: Caretta + Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Güzel Sözügen, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse

title: BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.


name: AC architectes, Alexandre Clerc architectes SÀRL

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: À compléter avec AB.

street: Fonderie 8c — case postale 142


title: Construction de l'école secondaire de Copet.

description: 24 100 m3 de volume de déblais théorique. 4 300 m2 de surface de fond de fouille. 1 600 m3 de volume de remblayage théorique.

Alexandre Clerc Architectes SÀRL

street: Route de la Fonderie 8c — case postale 142


name: Tecan Sales Switzerland AG,Seestrasse103, 8708 Männedorf, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Plateforme robotique intégrée de manipulation des liquides pour la propagation automatisée et la caractérisation phénotypique de cultures bactériennes

description: Automatisierte Platform bestehend aus Liquid handler, Inkubator und Spektrophotometer. Die Platform wird benützt um Forschungsprojekte auszuführen, die langfristigen Transfer von E. coli Populationen in Wachstumsmedien mit Antibiotika vorraussetzen. Die integrierte Platform muss die notwendige Flexibilität haben, die Pipettierungsprotokolle aufgrund der Messungen des Optical Imaging Systems und des Spektrophotometers dynamisch anzupassen. (Details gemäss Pflichtenheft)

eligibilityCriteria: aucunes


name: Galletti & Matter Architectes EPFL-FAS-SIA

title: César-Roux 19 – création de deux auditoires

description: Création de deux auditoires enterrés sous la cour arrière du bâtiment de César-Roux 19, entre le bâtiment existant et la falaise.

street: Ch. du Languedoc 32


title: Hochschule für Technik Rapperswil (HSR), Neubau Forschungszentrum


title: Réfection de l'enveloppe du centre sportif "Le Platy", Villars-sur-Glâne.

description: Démolition des avant-toits existants, création d'un nouveau couronnement, réfection de la toiture et de l'enveloppe. CFC 221.7 réfection de vitrages existants.

Atelier d'architecture Jacques Ayer

street: Route de Chantemerle 64


title: Freudenberg - Rotkreuz, Doppelspurausbau


title: Burgruine Nünegg, Lieli,

description: Art der Leistungen: Baumeisterarbeiten, BKP-Nr. 211 Konservierung und Reparatur von hochmittelalterlichem Natursteinmauerwerk einer Burgruine nach strengen denkmalpflegerischen und archäologischen Grundsätzen. Besichtigungstermin vor Ort: 25. Juni 2014 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.


name: Walther Dietsche Baumanagement AG,à l'attention de Adrian Walther, Loestrasse 171, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: 081 356 01 09, E-mail:

title: SKP 224 Flachdacharbeiten

description: Demontage und Entsorgung von bestehendem Dachaufbau bis roher Betondecke inklusvie Rückbau von Betonfundation von Helilandeplatz sowie neuem Dachaufbau mit Kompaktdach und Bekiesung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Neue Volksschule Brünnen, BKP 281.1 / 282.0 Fugenlose Boden- und Wandbeläge

description: Fugenlose Bodenbeläge in Nasszellen, Garderoben und Duschen als Fliessbelag auf Polyurethanharzbasis, inkl. Abdichtungssystem für Nassräume. Fugenlose Wandbeläge mit Epoxidharzbeschichtungen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70%):
- Referenzen (30%):
Auftragsspezifische Referenzen mit bildhafter Dokumentation von ausgeführten fugenlosen Boden- und Wandbelägen in vergleichbarer Anwendung (v.a. Nassräume, Duschen) und Grösse, innerhalb der letzten 5 Jahre. Es werden insbesondere folgende Nachweise verlangt und bewertet::
- Nachweis der Einhaltung der geforderten Ausführungsqualität:
- Nachweis der Einhaltung der vereinbarten Termine:
- Nachweis der Einhaltung der Kosten (verglichen zu den gemäss LV ausgeschriebenen Leistungen):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Für den Zuschlag muss in jedem der qualitativen Kriterien (Referenzen) mindestens die Bewertung 3.0 erreicht werden.:
5.0 = ausgezeichnet, 4.5 = sehr gut, 4.0 = gut bis sehr gut, 3.5 = genügend bis gut, 3.0 = genügend, 2.5 = knapp genügend, 2.0 = ungenügend, 1.0 = unbrauchbar:
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
Auftragsspezifische Referenzen mit bildhafter Dokumentation von ausgeführten fugenlosen Boden- und Wandbelägen in vergleichbarer Anwendung (v.a. Nassräume, Duschen) und Grösse, innerhalb der letzten 5 Jahre. Es werden insbesondere folgende Nachweise verlangt und bewertet::
- Nachweis der Einhaltung der geforderten Ausführungsqualität:
- Nachweis der Einhaltung der vereinbarten Termine:
- Nachweis der Einhaltung der Kosten (verglichen zu den gemäss LV ausgeschriebenen Leistungen):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Für den Zuschlag muss in jedem der qualitativen Kriterien (Referenzen) mindestens die Bewertung 3.0 erreicht werden.:
5.0 = ausgezeichnet, 4.5 = sehr gut, 4.0 = gut bis sehr gut, 3.5 = genügend bis gut, 3.0 = genügend, 2.5 = knapp genügend, 2.0 = ungenügend, 1.0 = unbrauchbar:


name: DGGC - Direction générale du génie civil, à l'attention de Renzo Francisco JIMENEZ HERRADA,CHEMIN DES OLLIQUETTES 4 - CASE POSTALE 149, 1213 PETIT-LANCY 1, Suisse, Téléphone: 0225466364, E-mail:

title: CAMPAGNE D'ENTRETIEN 2014 DES FORETS EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER CANTONAL DE GENÈVE TRAVAUX D'ABATTAGE ET D’ÉLAGAGE

description: travaux d'abattage et d'élagage dans l'embarras de la circulation garantissant la sécurité des usagers de la route