name: Securiton AG,Alpenstrasse20, 3052 Zollikofen, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière, à l'attention de Ne pas ouvrir - documents d'appel d'offre, N08 IWO EH5 Überwachungsanlagen,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: EP Interlaken West - Interlaken Ost, BSA, Los EH5 Überwachungsanlagen

description: Simap 10.01.2014

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsverständnis;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 9
- Bauprogramm und Bauablauf;: 9
- Gliederung und Darstellung Qualität;: 2
der Ausrüstung und Ausführung:
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Baustellenorganisation;: 13
- Gliederung und Darstellung Organisation;: 2
ZK4: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsverständnis;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 9
- Bauprogramm und Bauablauf;: 9
- Gliederung und Darstellung Qualität;: 2
der Ausrüstung und Ausführung:
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Baustellenorganisation;: 13
- Gliederung und Darstellung Organisation;: 2
ZK4: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


scheme: CPV

title: Linthal 2015, PSW Limmern, Los A24: Baureinigung

documentType: tenderNotice

documentType: cancellationDetails

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Los A 24 "Baureinigung“. Die Leistungen sind zunächst überwiegend in den Kavernenzentralen auf ca. 1‘700 m ü. M. zu erbringen. Später werden auch in geringerem Umfang Reinigungsleistungen in den Bereichen Entrauchungsschacht, Zugangsstollen, Schieberkammer Muttsee, Wasserschloss und Wärterhaus erforderlich. Sie beinhalten: - Baureinigung als Zwischenreinigung der Räume - Baureinigung als Grundreinigung mit anschliessender Zustandsfeststellung (nach Abschluss der Montagearbeiten für Haustechnik und elektromechanischer Ausrüstung) - Periodische Kran- und Unterdachreinigung - Fensterreinigung - Unterhaltsreinigung während IBN/ Probebetrieb

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 70
2. Erfahrung, Kompetenzen, Referenzen: 30
1. Preis: 70
2. Erfahrung, Kompetenzen, Referenzen: 30

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Kraftwerke Linth-Limmern AG

countryName: CH

initiationType: tender


title: Güterweg Wyden - Bühlfeld, Affoltern i.E.

description: 1. Etappe: Wyden - Bühlfeld, neuer Strassenaufbau, 440m 2. Etappe: Bühlfeld - Rotstalden, Kaltrecycling-Verfahren, 745m 3. Etappe: Wydenhüsli - Bühl, Kaltrecycling-Verfahren, 380 m 4. Etappe: Wyden, neuer Strassenaufbau, 95 m 5. Etappe: Abschnitt Gemeinde Sumiswald, 130m 6. Etappe: Instandstellung Zufahrt Baustelle, Oberflächenbehandlung, 600m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works


name: Service Technique Intercommunal de Lucens & Valbroye, à l'attention de M. Philippe Pahud,Pl. de la Couronne 1, 1522 Lucens, Suisse, Téléphone: 021/906.15.65, E-mail:

title: Réaménagement de la route de Moudon II, amélioration du réseau routier

description: sans indication

eligibilityCriteria: Les conditions de participation sont énumérées dans le dossier d'appel d'offres

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Grand Conseil, Service parlementaire,à l'attention de Claude Bumann, Grand-Pont 4, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 606 21 87, Fax: 027 606 21 84, E-mail:

title: Simultanübersetzung während den Sessionen des Grossen Rats des Kantons Wallis

description: Simultaner, mündlicher und ununterbrochener Übersetzungsdienst in zwei Sprachen (D-F; F-D) während ca. 10 ganzen und 20 halben Sessionstagen des Parlaments des Kantons Wallis

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular (Formular C) muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Berufliche Fähigkeiten der Mitarbeiter: 30
Teamgrösse, Organisationsstruktur: 20
Erfahrung des Anbieters und der Mitarbeiter: 10
Preis: 40
Berufliche Fähigkeiten der Mitarbeiter: 30
Teamgrösse, Organisationsstruktur: 20
Erfahrung des Anbieters und der Mitarbeiter: 10


name: Ferrovie federali svizzere FFS, Immobili Development Stazioni, à l'attention de Eduard Zuro,Viale Stazione 25, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 051 227 67 87, Fax: 051 227 62 64, E-mail:

title: La ristrutturazione della Stazione passeggeri FFS di Bellinzona consiste in due progetti distinti, denominati “Edificio viaggiatori” e “Edificio di servizio”. Lo “Stabile di Servizio” integra una vecchia preesistenza con un nuovo progetto architettonico. In questo edificio vi saranno dei contenuti di tipo pubblico come l’atrio d’accesso ai binari, la biglietteria e diversi locali ad uso com-merciale (negozi). Le opere previste si intendono per fornitura e posa ai piani, dal livello interrato (piano cantina) fino al tetto compreso. I lavori possono essere eseguiti a tappe. Altre opere non specificate ma ritenute necessarie dall’offerente per la realizzazione di quanto descritto sono da comprendere nei prezzi unitari. Opere da capomastro Quantitativi principali: • Demolizioni m3 2’500 • Scavi m3 7’500 • Calcestruzzo m3 3’100 • Acciaio d’armatura t 200 • Casserim25’600

description: Simap 20.06.2014

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


currency: CHF

documentType: awardNotice

title: Reduced water consumption in food production for enhanced food security.

description: Background Sustainable water use for food production, human consumption and industrial use is probably the largest global challenge in the future. Agriculture is the largest consumer of water. 70 % of the world freshwater use is allocated to agriculture while 22 % is used by the industry and 8 % for human consumption and use. Food security is often linked to in-creased productivity which is conventionally associated with increased use of inputs such as irrigation water, fertilizers and pesticides. Agriculture as the biggest water users will have to accept the challenge of becoming far more efficient in a food secure world and sustainable development. According to the FAO more than half of the irrigation water in arid and semiarid areas does not reach the plant in spite of the fact that many water saving technologies and agricultural practices are available, however, they are not yet widely applied. To increase productivity of agricultural production in sustainable manner innovative approaches to achieving efficient water use must go beyond technological solutions addressing technology adoption, behaviour change, economic instruments and policies. The Project or initiative shall be relevant at global level and have a clear link to policy frameworks at continental or global level. Research projects are not considered. Objectives The project/initiative shall ultimately contribute to achieve Component 2 of GPFS Strategy: Competing claims on natural resources, Target 2.1: Promote technological and financial approaches to reduce water consumption of agricultural production. Proposals shall especially consider the following three strategic questions: — What are approaches to promote the adoption of existing and tested water saving technologies? — How to approach small scale farmers to change to more efficient irrigation schemes? — What are agronomic approaches and methods that have a tested potential to reach scale? Finances and Duration SDC's contribution will indicatively range between 600 000 CHF – 1 000 000 CHF per year and cover maximum 50 % of the total cost of the project (co-financing scheme) The first phase of the project shall last 3 years with a possible extension to a second phase of another 3 years.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

Global Programme Food Security

street: Freiburgstrasse 130

name: Secretariat Global Programme Food Security (GPFS)

Helvetas

street: Weinbergstarsse 22a


title: Lindner UNITRAC mit Spezialaufbau zum Ersetzen von Holzmasten. Der Aufbau besteht aus einem Ladekran mit einer Kyburz Eintrommel-Seilwinde ausgerüstet. Dazu gehört eine Erdboreinrichtung und Stangenträger zum Transportieren der Holzmasten.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Groupement d'étude Urbaplan-CERA-GREN, à l'attention de M. Marcos Weil,6 rue Abraham-Gevray CP 1722, 1211 Genève 1, Suisse, Téléphone: 022 716 33 66, Fax: 022 716 33 60, E-mail:

title: Aménagement d'un espace de détente et de loisirs "Au Moulin" Vernier

description: 1. Terrassement pour création d'un étang 2. Revitalisation de la rive du Rhône et génie biologique 3. Réorganisation des accès et stationnements, création d'aires de pique-nique 4. Aménagements paysagers et mise en place d'un mobilier urbain 5. Plantations et semis

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Norba SA,Route de Lausanne 46, 1610 Oron-la-Ville, Suisse

name: AC architectes, Alexandre Clerc architectes Sàrl, à l'attention de F. Macheret,Fonderie 8c - Case postale 142, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 422 34 83, Fax: 026 422 34 93, E-mail:

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: - 18 portes coupe-feu à pivot - 17 portes coupe-feu coulissantes

eligibilityCriteria: selon documents d'appel d'offre


name: Messer Schweiz AG,Seonerstrasse75, 5600 Lenzburg, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Erweiterung Helium-Gaslager

description: Erweiterung des Helium-Gaslagers, Lieferung und Installation von 58 Flaschenbündeln mit 12 x 50 Liter, total 696 Druckgasflaschen. Betriebsdruck maximal 200 bar Details gemäss Pflichtenheft

eligibilityCriteria: aucunes


name: Vallat Partenaires SA Conseils en management de projets et en marchés publics

title: Projet de construction d'un dépôt atelier à Trélex

description: La procédure concerne l'attribution des mandats d'architecte, d'ingénieur civil et d'ingénieurs spécialisés en installations techniques du bâtiment (chauffage-ventilation, sanitaires et électricité). Les prestations des mandataires concernent les phases 4.33 (partiellement), 4.41 à 4.53 SIA 102, 103 et 108. L'avant-projet et le projet définitif (phases 4.31 et 4.32 selon SIA) a déjà été effectuée par un mandataire qui est autorisé à participer à l'appel d'offres par le fait que son mandat est achevé et qu'il n'a pas participé à la préparation du présent appel d'offres. Le résultat de ses prestations est téléchargeable en même temps que le dossier d'appel d'offres. Le présent marché porte sur la construction d'un dépôt atelier et des locaux administratifs sur la parcelle 11 de la Commune de Trélex, afin d'y entretenir le matériel roulant actuel et futur, mais également pour recevoir l'administration et la direction de la Compagnie. Les principales contraintes du présent marché consistent à ne pas perturber l'exploitation du réseau ferroviaire ainsi que l'accès à la route de Nyon durant toute la durée des travaux.

awardCriteriaDetails:
Qualité économique globale:
Concept d'intervention et de planification:
Organisation du candidat:
Références du candidat:

procurementMethodDetails: OPEN

street: Rue des Tuillières 1


name: Volksschulgemeinde Egnach,à l'attention de Katrin Bressan, Postfach, 9315 Neukirch, Suisse, URL www.schulenegnach.ch

title: 201 Baugrubenaushub 11 Räumungen und Terrainvorbereitungen

description: BAUBESCHRIEB - NEUBAU SEKUNDARSCHULE Minergie/2000 Watt Der Neubau entspricht dem Minergie-Standard und erfüllt die Forderungen der 2000-Wattgesellschaft gemäss dem SIA-Effizienzpfad Energie Nr. 2040. Gebäudehülle Die Fassade besteht aus einem durchgehenden Fensterband aus Holz/Metall mit 3-fach-Verglasung und einer hinterlüfteten, vorverwitterten Lärchenholzverkleidung. Die Beschattung erfolgt über leicht transparente Markisen, die den Blick nach aussen erlauben. Das Dach ist extensiv begrünt. Haustechnik Die Bodenheizung der Sekundarschule wird durch die bestehende Holzschnitzelheizung der Rietzelg gewährleistet. Das Gebäude verfügt über eine kontrollierte Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Bei Bedarf kann zusätzlich über Fensterflügel gelüftet werden. Die Leitungsführung erfolgt ringförmig entlang der Fassade und innenseitig im Bereich der Wand gegen den Korridor. Sämtliche Leitungen sind zugänglich und gewährleisten so jederzeit ein Nachrüsten und Ersetzen. Innenausbau Ausser im Keller werden sämtliche Böden mit einem fugenlosen, geschliffenen Kunststein ausgeführt. Wände und Decken im Flur/Aufenthaltsbereich sind in Sichtbeton gehalten. Die Raumtrennwände in den Hauptnutzräumen sind hell gestrichene Leichtbauwände und die Decken aus Sichtbeton. Einbauschränke in diesen Räumen bieten Stauraum. Durchgehende Arbeitssimse vor den Fenstern ergänzen die Lernmöglichkeiten. Ausstattung In den Klassenzimmern sind elektronische Wandtafeln vorgesehen. Arbeitsinseln im Naturwissenschaftsraum unterstützen das Lernen durch Handeln. Für die Jugendlichen sind «Kästchen» für Schulmaterial geplant. Aus Erfahrung wird das Schulmobiliar bis zum Bezug im Sommer 2016 mehrheitlich zu ersetzen sein. Im Kredit ist daher neues Mobiliar eingerechnet. Zivilschutzanlage Eine Zivilschutzanlage für 200 Plätze ist im Untergeschoss aufgrund von fehlenden Zivilschutzplätzen in der Gemeinde vorgesehen. Betrieben wird die Anlage von der Politischen Gemeinde. Der Zugang erfolgt von aussen her und ist unabhängig vom Schulbetrieb. Zusätzlich weist die Zivilschutzanlage eine direkte Verbindung zum Treppenhaus/Lift auf. Die Schule kann die Anlage für Lagerhaltung mitbenutzen. Die Investitionskosten werden vollumfänglich durch das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee getragen. Umgebung Zwischen dem neuen, verkehrsfreien Pausenplatz der Sekundarschule und der Amriswilerstrasse entsteht ein erweiterter grüner Zwischenbereich. Wege führen von der Amriswilerstrasse durch die mit Bäumen besetzte Wiese zu den Zugängen des Neubaus der Sekundarschule, der Alten Turnhalle und der Musikschule. Der von der Primarschule getrennte Pausenplatz der Sek liegt zwischen der bestehenden eindrücklichen Platanengruppe und dem Neubau. Der neue Pausenplatz wird definiert durch einen mit Bäumen ausgestatteten Aufenthaltsbereich, der zum Verweilen einlädt. Die erforderliche Verlegung des bestehenden Kindergartenspielplatzes im Nordwesten ist Bestandteil der Umgebungsarbeiten. Der Spielplatz kommt neu im Bereich des «Musikschulhauses» zu liegen und ist gegen die Amriswilerstrasse abgetrennt. Provisorien/Rückbau Provisorien sind keine notwendig. Der Abbruch der Sekundarschule Dorf (ehemaliges Realschulhaus) erfolgt nach dem Bezug des Neubaus der Sekundarschule. Baustellenbetrieb Die Baustellenzu- und -wegfahrt erfolgt direkt über die Amriswilerstrasse. Daher wird der laufende Schul- und Sportbetrieb nicht tangiert. BAUBESCHRIEB - SOCKELGESCHOSS ALTE TURNHALLE Gebäudehülle Nordseitig entstehen Eingänge für den Bereich Garderoben/Duschen und Unterhalt. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist diese Massnahme bereits genehmigt. Im Sockelgeschoss der Alten Turnhalle werden die Fenster ausgewechselt. Haustechnik Die existierende Holzschnitzelheizung der Rietzelg versorgt die Alte Turnhalle mit Wärme. Die bestehende Wärmeverteilung wird mit Heizkörpern ausgebaut. Die neuen Duschen mit Garderoben und WCs werden mechanisch entlüftet. Erneuert werden die Kanalisation und die Zuleitung für Fern- wärme, Strom und Telefon. Innenausbau Im Bereich des Unterhalts sind die Böden in Hartbeton ausgeführt, die Wände bestehen aus roh belassenem Kalksand- stein und die Decken sind mit nichtbrennbaren Gipsplatten verkleidet. Im Bereich der Duschen und Garderoben sind Böden wie Wände mit Keramikplatten belegt. Provisorien Der Turnbetrieb wird während des Umbaus aufrechterhalten. Provisorien sind keine nötig. Schulgemeinde und Politische Gemeinde werden die Spielgruppe bei der Suche nach geeigneten Ersatzräumen unterstützen.


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

title: 008: BKP 214 Montagebau in Holz

description: Die bestehenden Gebäude auf dem Werkhofareal werden bis auf die bestehende Einstellhalle zurückgebaut und durch einen Neubau mit ergänzenden Nebenbauten ersetzt. Das Hauptgebäude (Abmessung ca. 140 x 40 m) mit Lagerfläche und Einstellhalle im UG, LKW-Halle mit Lavage, Werkhalle mit Lager und Büro im EG, Werkstatt mit Büro sowie Lager im ZG, Verwaltungs- und Mannschaftsbereich im OG wird als reiner Holzbau errichtet. Einzig das UG, die Treppenhauskerne und die Lavage sind in Stahlbeton erstellt und dienen gleichzeitig als Aussteifung. Die Nebenbauten mit Unterstände, Tankstelle und Containerunterstand werden auf Betonfundamente in Holzbau erstellt. Der ganze Umbau wird über mehrere Etappen unter Betrieb umgesetzt. BKP 214 Montagebau in Holz Ingenieurholzbau / Holzelementbau: - Ca. 2‘700m2 Aussenwände - Ca. 980m2 Innenwände - Ca. 1‘900m2 Geschossdecken (Rippenplatten) - Ca. 7‘500m2 Dachelemente (Rippenplatten) - Ca. 450m3 Träger / Unterzüge Brettschichtholz - Ca. 90m3 Stützen Brettschichtholz

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dzwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berück-sichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dzwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berück-sichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


title: Val Parghera, Materialbewirtschaftung

description: Materialbewitschaftung Val Parghera: Leerung aller Auffangräume und Bewirtschaftung Deponie Plarenga. Das zu bewirtschaftende Materialvolumen wird auf 250'000 m3 geschätzt. Bodenschutzmassnahmen und Rekultivierung sind ebenso Bestandteil des Auftrages.


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Contrats cadres pour le laboratoire du maître d'ouvrage pour les contrôles du béton. Zone d'intervention Thurgovie / Saint-Gall / lac de Constance.

description: Contrats cadres pour le laboratoire du maître d'ouvrage pour les contrôles du béton. Zone d'intervention Zurich / Schaffhouse.

title: Contrats cadres pour le laboratoire du maître d'ouvrage pour les contrôles du béton. Zone d'intervention lac de Zurich / lac de Walen / vallée du Rhin.

description: Il incombe au pouvoir adjudicateur (OFROU) de garantir le bon fonctionnement du réseau de routes nationales et principales et de réaliser en permanence des projets de rénovation et d'aménagement dudit réseau routier. Les cinq filiales de l'OFROU assument une grande partie des fonctions de maître d'ouvrage pour les tâches de construction, aménagement, élimination des goulets d'étranglement et entretien. Cela comprend la direction des projets traités par des tiers, la définition des prestations, la planification des paquets d'adjudication (contrats), la réalisation de la procédure d'achat et l'octroi des adjudications, l'accompagnement de l'exécution des travaux, la réception des ouvrages et enfin la surveillance des prestations de garantie. De plus, les filiales saisissent l'état des ouvrages et contrôlent les prestations des organismes prenant en charge l'exploitation (unités territoriales). Dans le cadre de ces attributions, la filiale Winterthour de l'OFROU charge le laboratoire du maître d'ouvrage de réaliser les contrôles du béton nécessaires dans sa zone de compétence dans le cadre des travaux susmentionnés pendant la durée du contrat (chiffre 5 de ce document contractuel). La filiale Winterthour a la charge des unités territoriales VI (TG, SG, GL, AI, AR) et VII (ZH, SH). Les limites de la zone d'action se situent au niveau des jonctions de Dietikon/A1 et Blegi/A4 à l'ouest et de l'aire de ravitaillement de Heidiland/A13 au sud. Le tronçon fait 423 kilomètres de long. Le laboratoire du maître d'ouvrage mandaté pour le béton effectue tous les contrôles du béton requis par le maître d'ouvrage sur commande pendant la durée du contrat cadre dans la zone d'intervention Thurgovie / Saint-Gall / lac de Constance (lot 1, voir annexe du maître d'ouvrage), Zurich et Schaffhouse (lot 2, Zurich et Schaffhouse) ou Zurich / lac de Walen / vallée du Rhin (lot 3, voir annexe du maître d'ouvrage). La durée minimale est de 3 ans avec possibilité de prolonger deux fois le contrat d'une année supplémentaire (option 1 et 2). Les prestations comprennent également le conseil du maître d'ouvrage et des directions de chantier, la participation aux discussions demandées, l'élaboration des rapports d'examen et les travaux en régie. Voir aussi à ce sujet le devis descriptif joint ainsi que le descriptif des tâches détaillé. Pour chaque type d'examen évoqué dans le devis descriptif, le pouvoir adjudicateur attend du laboratoire du maître d'ouvrage un examen irréprochable sur le plan technique, dans les temps, indépendant et supérieur avec des conseils sur les différents mandats reçus. La description précise des prestations se fait en fonction du projet et de l'ouvrage dans un devis descriptif spécifique au mandat ; les prestations à apporter de manière spécifique pour chaque nouveau projet ou nouvel ouvrage y sont définies. Pour chaque commande spécifique au projet ou à l'ouvrage, le mandataire doit soumettre une offre séparée pour les prestations définies sur la base du contrat cadre.

awardCriteriaDetails:
CA1 : prix:
CA2 : qualifications des références avec la sous-division suivante ::
- Entreprise:
- Personnes clés:
.:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
NOTATION DES AUTRES CRITERES D'ADJUDICATION:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = évaluation impossible ; aucune information ;:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes ;:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet ;:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences ;:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité ;:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

IMM Istituto Meccanica dei Materiali SA

street: Via al Molino 55


name: Baeriswyl Tschanz und Partner AG,à l'attention de David Merton, Waldheimstrasse 18 / Postfach 537, 3000 Bern 9, Suisse, Téléphone: 031 300 26 66, E-mail:

title: EDV Ersatzbeschaffung Volksschule Lyss

description: Der Lehrplan, welcher durch die Erziehungsdirektion des Kantons Bern vorgegeben wird, verlangt seit dem 1. August 2007 den Einsatz von Computern von der 3. bis zur 9. Klasse. Auf der untersten Schulstufe ist der Einsatz freiwillig. Die Gemeinde Lyss hatte sich jedoch für den Einsatz von PC’s bereits ab dem 1. Schuljahr entschieden, da sie sich nach Empfehlungen der Erziehungsdirektion ausrichtete und ihre Standorte entsprechend ausrüsten liess. Inzwischen nähern sich einige der eingesetzten EDV-Geräte ihrem „end of life“-Status und müssen ersetzt werden. Im Zuge der Ersatzbeschaffung soll die bestehende EDV-Infrastruktur evaluiert und den aktuellen Bedürfnissen insbesondere im Hinblick auf den Lehrplan 21 angepasst werden


name: Röm.-kath. Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung (GKG)

title: Kirchliches Zentrum Guthirt, Obere Zollgasse 31 3072 Ostermundigen BKP 221 Fenster und Aussentüren, Ersatz

description: Ersatz sämtlicher Fenster und Fenstertüren

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Von den Anbietern wird verlangt, dass sie sich über die örtlichen Gegebenheiten ins Bild setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Wirtschaftlichkeit / Preis - 80 Punkte::
Das wirtschaftlichste Angebot erhält 80 Punkte.:
Ein höheres Angebot verliert pro 2% Abweichung zum wirtschaftlichsten Angebot einen Punkt.:
- Bestätigung eines Liefertermins ab KW 36 / 2014 - 20 Punkte::
Der Auftrag wird in KW 28 erteilt.:
bei zugesichertem Montagestart in KW 36/2014 ergibt dies 20 Punkte.:
jede Woche später 'zugesicherter Montagestart' ergibt einen Punkt Abzug (z.B. KW 42/2014 ergibt 14 Punkte):
Das Nichteinreichen des vorgesehenen Montagebeginns führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten erreichten Punktzahl.:
- Wirtschaftlichkeit / Preis - 80 Punkte::
Das wirtschaftlichste Angebot erhält 80 Punkte.:
Ein höheres Angebot verliert pro 2% Abweichung zum wirtschaftlichsten Angebot einen Punkt.:
- Bestätigung eines Liefertermins ab KW 36 / 2014 - 20 Punkte::
Der Auftrag wird in KW 28 erteilt.:
bei zugesichertem Montagestart in KW 36/2014 ergibt dies 20 Punkte.:
jede Woche später 'zugesicherter Montagestart' ergibt einen Punkt Abzug (z.B. KW 42/2014 ergibt 14 Punkte):
Das Nichteinreichen des vorgesehenen Montagebeginns führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten erreichten Punktzahl.:


title: H28b Belagsarbeiten Flüela- und Landwasserstrasse

description: Belag fräsen 4'100 m2; AC T 22 30 t; AC 8 310 t


title: Amriswil, SBB PW Unterführung Bahnhofstrasse

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten Personenwagenunterführung mit Gehweg Hauptabmessungen: Fahrbahnlänge: 400 m1 Fahrbahnfläche: 3'000 m2 Trottoirlänge: 600 m1 Trottoirfläche: 1'200 m2 Hauptkubaturen: Aushub: 1'800 m3 Transporte: 2'000 m3 Kiessand: 2'100 m3 Randabschlüsse: 1'070 m1 Beläge: 1'650 t Entwässerung: 380 m1

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen werden digital abgegeben.


name: Département des finances — direction des constructions

title: Centre médical universitaire – CMU Etapes 5 & 6 Lot 378.10 – équipement de laboratoires, chapelles à bas débit et armoires de sécurité.

description: Réalisation des étapes 5 et 6 de la construction du Centre médical universitaire (CMU). Lot 378.10 – équipement de laboratoires, chapelles à bas débit et armoires de sécurité.

awardCriteriaDetails:
1. Prix::
2. Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre::
3. Références et expériences::
4. Formation professionnelle::

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Renishaw AG,Stachelhofstrasse2, 8854 Siebnen SZ, Suisse

name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

description: Die EPFL plant ein Raman-Spektrometer für verschiedene Anwendungen im Gebiet der Materialwissenschaften anzuschaffen. Das Gerät ist für das Institut für Festkörperphysik (ICMP) der Fakultät für Grundlagenforschung (FSB) bestimmt. Das Gerät soll für auf dem neusten Stand der Technik stehende Materialforschung, im Genaueren für auf GaN basierende Heterostrukturen, auf Kohlenstoff basierende Nanostrukturen (Graphen und Nanoröhren), einzelne Kristalle, metallische Strukturen und für Grenzflächen, eingesetzt werden. Für weitere Informationen über die involvierten Laboratorien können sich die Lieferanten an die Internetadresse http://icmp.epfl.ch wenden.

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges.


title: Um- und Ausbau Burgerbibliothek Bern, BKP 274 Spezialverglassungen (innere)

description: Erstellen von vollverglasten Trennwänden mit erhöhten nforderungen an den Schallschutz. Teilweise rahmenlos in neuem Betonboden eingelegt oder in Gipsdecke gestellt. Anschlüsse an bestehende Sichtbetondecken in der Dachschräge. Türen aus Holz, gestrichen.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) und die dazugehörige Verordnung (ÖBV) Anwendung. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Termins verbindlich. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.


name: Schwellenkorporation Lauterbrunnen 3822 Lauterbrunnen

title: HWS Eyeltli, Lauterbrunnen, Baumeisterarbeiten

description: Baugruben und Erdbau: Dammbauten Stahlbetonbau: Hochwasserschutzmauer Strassenbau: Erstellen von Unterhaltswegen Arbeiten für Werkleitungen: Erstellen eines neuen Kabeltrassee

eligibilityCriteria: Schriftliche Bewerbung an Beschaffungsstelle

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis:: 55
Referenzgruppe Unternehmung:: 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Polier":: 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Bauführer":: 10
Technischer Bericht:: 15
Preis:: 55
Referenzgruppe Unternehmung:: 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Polier":: 10
Referenzgruppe Schlüsselperson "Bauführer":: 10
Technischer Bericht:: 15


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Institut für Agrarwissenschaften

title: Système de liquide chromatographie de haute résolution QTOF avec spectrométrie de masse.

description: Système LC-MS QTOF de haute résolution. Ce système intégré doit comprendre les éléments suivants: - Un analyseur de masse QTOF avec une large gamme de masse, de haute précision de la masse, ainsi que de haute sensibilité et résolution - La résolution de masse et le scan devraient faciliter l'analyse des métabolites petites molécules et des protéines - Entièrement opérationnel en modes d'ions positifs et négatifs - Flexibilité de sources d'ions (EI et APCI) - Fonctions complètes de logiciels de contrôle et d'acquisition - Outil de traitement de données et de rapports - Des systèmes de perfusion de l'échantillon compatibles y compris le logiciel de contrôle intégré pour les systèmes HPLC standard de l'industrie avec une large domaine de débit et de pression (Détails selon cahier des charges)

street: Schmelzbergstrasse 9

Agilent Technologies (Schweiz) AG

street: Lautengartenstraße 6


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: EP Rubigen – Thun Nord, Thun Nord – Spiez (RUTS), TP1 Münsingen – TP2 Wichtrach / Hauptlos.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

Implenia Schweiz AG

street: Scheuermattweg 15 a


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Construction de la nouvelle station d'épuration de Chancy Lot SAN2 " Travaux de sanitaire "

description: Selon cahier des charges


title: Elektroinstallationen Küchenumbau Spital STS AG

description: Elektroinstallationen: Anschlüsse von Küchengeräten, Beleuchtungen, Kühlräumen sowie HLKS-Installationen und Büroinfrastruktur.

eligibilityCriteria: öffentliche Ausschreibung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Autragsspezifische Referenzen: 30
Schlüsselpersonen: 15
Auszubildende: 5
Preis: 50
Autragsspezifische Referenzen: 30
Schlüsselpersonen: 15
Auszubildende: 5


title: Radstreifen, Erneuerung Fahrbahn, Walderstrasse, Rüti

description: Hauptkubaturen: Beläge fräsen 1‘750 m2 Belagsaufbruch 6‘750 m2 Abbruch Abschlüsse 1‘430 m Beton für Stützmauern 120 m3 Ersatz Fundationsschicht 4‘200 m3 Versetzen Natursteinabschlüsse 2‘380 m Einbau bituminöse Beläge 3‘300 t Strassenabläufe 20 Stk Weitere Angaben siehe Submissionsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Auftragsanalyse: 15
Fachkompetenz Schlüsselpersonal: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 70
Auftragsanalyse: 15
Fachkompetenz Schlüsselpersonal: 10
Lehrlingsausbildung: 5


title: Commune de Perly - Certoux / Zone en Tire / PLQ n° 29'569 / REALISATION D'UN CHEMINEMENT PIETON

description: Construction d'un cheminement piéton L= 285 m, largeur 2.00 m, en enrobé bitumineux avec aménagements paysagers.


title: Los B01, Baumeisterarbeiten Pradella

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung soll der Baumeister bestimmt werden, der die erforderlichen baulichen Anpassungen zum Umbau der Schaltanlage vornimmt. Zusammengefasst sind folgende Baumeisterarbeiten - abgestimmt auf die elektrischen Umbauarbeiten - vorgesehen: 2015 - Bau einer neuen GIS-Halle in Stahlbeton (und Stahlbau) - Anpassung des Fundaments für den neuen Netzkuppeltrafo 1 (150 t) - Umbau des Felds W001 in der 380kV-Freiluftschaltanlage (FSA) 2016 - Anpassung des Fundaments für den neuen Netzkuppeltrafo 2 (150 t) - Umbau der Felder W002 bis W004 in der 380kV-FSA - Umbauten des Feldes TR 60MVA 2017/2018 - Rückbau der Fundamente des Freileitungsfelds 220-kV (2017) - Rückbau der Fundamente des Freileitungs-Feld "Preda" (2018) - Fundamente für den Ausbau der 380-kV-FSA mit einer 2. Sammelschiene (2018) Hauptmassen: Stahlbeton: ca. 660m3 Neubau Fundamente für Apparate und Gerüste: ca. 90St. Abbruch Fundamente von Apparaten und Gerüsten: ca. 140St. Baugruben- und Strassenaushub: ca. 5‘000m3 Werkleitungen Kabelrohrblöcke: ca. 1‘800m Neubau Beläge Strassen und Plätze: ca. 3‘000m2

eligibilityCriteria: Begehung: Die Begehung ist obligatorisch und findet am 9.12.2014 statt. Treffpunkt ist 9:30 Uhr beim UW Pradella. Eine Anmeldung bei der Bauherrschaft ist erforderlich.


name: Stadt St. Gallen / Sankt Galler Stadtwerke / Wärme

description: Lieferung und Montage einer Industriekaminanlage mit Abgaskanälen im Kehrichtheizkraftwerk in St. Gallen


name: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

title: Evaluation of the Results-Based Financing for Low Carbon Energy Access Facility (RBFF) within Energising Development (EnDev)

description: The Energising Development Partnership – a global sector programme of Germany, the Netherlands, Norway, Australia, United Kingdom and Switzerland, with additional co-funding from Ireland and the European Union - implemented by GIZ, is seeking a consulting company to evaluate the EnDev RBF Facility throughout its implementation from 2014-2018. Interested companies should possess experience in the following sectors/areas: Access to modern energy services, market-based approach and financial sector development : The implementation of the EnDev RBF Facility started in 2012 and provides incentive payments via 10-15 country projects against results achieved in delivery and sustainable operation of off-grid clean energy products, systems and services in low income countries. The aim of the RBF Facility is to (i) increase access to modern energy services in developing countries (ii) though the use of decentralised renewable energy and energy efficiency products and services, (iii) delivered via market-based approaches. Evaluation of complex programmes and experience with impact evaluation methods: The objective of the Evaluation is (i) to assess the performance of the RBF Facility over the period of 2012-18 against key OECD/DAC evaluation criteria, (ii) to understand and disseminate what has worked in which circumstances and why, and (iii) to derive recommendations where possible for future programmes in EnDev RBF, energy access support, climate finance and development assistance more broadly. Special emphasis of the evaluation is to assess impacts on gender equality, poverty reduction, health, environment (incl. climate) as well as private sector development. Consultants should have experience in private/public accounting


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Schoren Primarschule, BKP 242 Heizungsanlage

description: Wärmerzeugung ab Fernwärme-Übergabestation (IWB). Wärmeverteilung mit Heizkörpern, Fussbodenheizung und Lüftung. Inbetriebnahme und Dokumentation.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET), service des registres fonciers et de la géomatique (SRFG)

title: Renouvellement des numérisations préalables (NP) et premier relevé des adresses de bâtiments.

description: Renouvellement des numérisations préalables (NP). NT2: 1 864 ha. Premier relevé des adresses de bâtiments.

street: Av. de la Gare 39


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Chandieu 8-10 (1216TI) cloisons sèches et gypsage.

description: Travaux de cloisons sèches et gypsage, CFC 271. Estimation : CHF 694 000.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg Verein Alterswohnheime «AZOM 2015»,à l'attention de David Michel, Mühleweg 10, 5600 Lenzburg, Suisse, Téléphone: 043 456 81 81, E-mail:

title: BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz Ersatzneubau Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg

description: Neubau eines Pflegeheims mit einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Die Nutzung ist geschossweise organisiert. Im Untergeschoss befinden sich Lingerie, Schutzraum, diverse Lagerräume sowie die haustechnischen Einrichtunge. Die Cafeteria mit Grossküche, die Büros der Administration sowie diverse halböffentliche Bereiche (Aufbahrung, Raum der Stille, Mehrzwecksaal) sind im Erdgeschoss untergebracht. Im 1. - 3. Obergeschoss befinden sich jeweils zwei Pflegegruppen mit je 14 Zimmern und zugehörigen Aufenthalst- und Nebenräumen. Das 4. Obergeschoss bietet einer Pflegegruppe mit 14 Zimmern sowie der Aktivierung, Physiotherapie und zwei grossen Terassen Platz.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12


name: Universität St. Gallen - Ressort Informatik

title: Neubeschaffung von Notebooks, Ultrabooks und Desktop-PCs mit entsprechenden Garantieleistungen

description: Lieferung von PC-Hardware (Notebooks, Ultrabooks und Desktop-PCs) über einen Zeitraum von drei Jahren mit dreijährigen Garantieleistungen ab Lieferdatum für Desktop-PCs resp. vierjährigen Garantieleistungen für Notebooks und Ultrabooks

eligibilityCriteria: gemäss Pflichtenheft


name: zb Zentralbahn AG Infrastruktur - Asset Management

title: Sanierung Grossenbach- und Kehlbächlibrücke (Korrosionsschutz)


title: N09.70 Ried - Brig, Rothwald Hangbrücke, MP - 53

Alp Andenmatten Lauber & Partner AG

street: Paulusheimstrasse 8


title: Sicherheitsberichte für OALA und OBGA

description: Sicherheitsbericht gemäss kerntechnischem Regelwerk und Strahlenschutzgebung sowie untergeordneter Normen, Regelwerke und anzuwendendem Wissensstand. Zwei Sicherheitsberichte und Störfallberichte: - für das Abfalllabor (OALA) und - das Betriebsgebäude (OBGA). Die PSI-Sicherheitsberichte OALA und OBGA sollen weiterhin ermöglichen, dass im bisherigen Umfang die Annahme, Lagerung/Stapelung, Behandlung, Konditionierung und Umgang mit radioaktiven Abfällen und Materialien möglich ist. Diesen Berichten sind Störfallanalysen sowie separate Störfallberichte hinzuzufügen. Weitere Einzelheiten sind dem Pflichtenheft zu entnehmen. In einem weiteren Schrittt soll ein Modul angeboten werden, dass die eigene Erstellung von Störfallanalysen ermöglicht.

eligibilityCriteria: Keine


name: Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden,à l'attention de Dr. Rolf Hanimann, Planaterrastrasse 11, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: Lieferung von IonTrap und QTOF-Massenspektrometern

description: Die anzubietenden IonTrap- und QTOF-Massenspektrometriesysteme sollen eine vorhandene IonTrap-HPLC-Kopplung ablösen wobei die bisherigen verwendeten akkreditierten und nicht akkreditierten Methoden auf das neue Systemumfeld übertragbar sein müssen. Einsatzgebiet der zu offerierenden IonTrap und QTOF Massenspektrometriesysteme ist die qualitative und quantitative Bestimmung von bekannten und unbekannten Komponenten/Inhaltsstoffen in Probenmaterialien bei der Lebensmittel- und Umweltanalytik innerhalb des akkreditierten und nicht akkreditierten Bereiches. Hierunter fallen insbesondere die Analytik von Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Oberflächenwasser, Schmutzwasser, Extrakte von pflanzlicher bzw. tierischer Art als auch Extrakte aus dem Bereich der Umweltanalytik. Diese Analytik soll sowohl nach vorheriger Aufarbeitung wie z.T. auch aufarbeitungsfrei mittels Direktmessungen möglich sein.

eligibilityCriteria: Die Ausarbeitung von Angeboten durch die Anbieter hat ohne Vergütung zu erfolgen.


title: Dienstfahrzeug Kantonspolizei

description: +++Die hier aufgeführten Anforderungen sind nicht abschliessend (siehe detaillierte Offertunterlagen) 1 Kleinbus/Transporter fabrikneu, rundum verglast, 4-türig, 5 Sitzplätze, Einzelsitz für Fahrer und Beifahrer drehbar, 3-er Sitzbank im Fahrgastraum, verschiebbar, max. 3500 Kg GG, Fahrzeughöhe max. 2000 mm, Fahrzeuglänge 4900 mm (+/- 100 mm), Benzinmotor Turbo, mind. 350 Nm/200 PS, Allradantrieb, Automaticgetriebe, Heckklappe, Farbe Weiss Eintausch: Subaru Outback 2.5i AWD, 1.iV. 04.08

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (b610-18) Musée national suisse (MNS) de Zurich, rénovation de l'aile est (C1a et C1b) et de l'aile ouest (C2)

street: Fellerstrasse 21

Robert Spleiss AG

street: Seestraße 159


title: CT-Ersatz Kernzone


description: Terrassements, démolitions, désamientage, maçonnerie, béton armé, canalisations.

description: Installations électriques.

description: Installations de chauffage.

description: Installations de ventilation.

description: Installations sanitaires.

description: MCR.

description: Construction de la nouvelle école et transformations de l'ancienne. Démolition d'un hangard. Désaminatage.

Atelier d'architecture Jacques Ayer

street: Route de Chantemerle 64


name: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Center of micronanotechnology (CMI)


name: BUCHMANN PARTNER AG BAUINGENIEURE & PLANER

title: Ingenieurdienstleistungen: Gutenswil, Pfäffiker- und Winterthurerstrasse

description: Gemäss Leistungsbeschrieb

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Fachkompetenz und Verfügbarkeit der:
Schlüsselpersonen (Als Schlüsselpersonen gelten:
Projektleiter, Projektleiter Stv. Bauleiter und:
Bauleiter Stv.):: 20
Auftrags- und Projektanalyse:: 20
Die Bewertung erfolgt über eine Skala:
von 0 (nicht beurteilbar) bis 5 (sehr gute Erfüllung):
Preis: 60
Fachkompetenz und Verfügbarkeit der:
Schlüsselpersonen (Als Schlüsselpersonen gelten:
Projektleiter, Projektleiter Stv. Bauleiter und:
Bauleiter Stv.):: 20
Auftrags- und Projektanalyse:: 20
Die Bewertung erfolgt über eine Skala:
von 0 (nicht beurteilbar) bis 5 (sehr gute Erfüllung):


name: PUBLICS,à l'attention de Dr. Theo Altorfer, Stationsstrasse 57, 8606 Nänikon, Suisse, Téléphone: 044 440 30 20, E-mail:

title: Ersatz der Leitsysteme und Aussenstationen für Erdgas- und Wasserversorgung

description: Ersatz der Leitsysteme und Aussenstationen für Erdgas- und Was-serversorgung. Prozessleitsystem für den automatisierten Regel- und Steuerbe-trieb mit transparenter und übersichtlicher Visualisierung, Protokol-lierung der wichtigen Ereignisse und Alarmierung des Pikett-Personals. Vorort-Schaltschränke mit Stromversorgung, Übermittlungskompo-nenten der Steuerung. Vorort-Steuerung mit örtlicher intelligenter SPS. Vorort Mess-und Regelelemente, Sensoren und Aktoren wie Drucktransmitter, Lösch- und Regelklappen, Sensoren der Zutritts-überwachung und des Pumpbetriebs. Lieferung, Installation und Inbetriebnahme des Gesamtsystems. Support und Wartung. Gesamtverantwortung für Support aller Komponenten. Erweiterte Pikett- und Service- Zeiten nach Massgabe des Be-triebs.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strasseninspektorat

title: Freienstein-Teufen, 550 Irchelstrasse, km 0.500-2.500

description: gemäss Leistungsverzeichnis

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


title: Weichenlieferung BERNMOBIL 2015

description: Herstellung und Lieferung kompletter Gleisweichen und Kreuzungen für Strassenbahnen in 1m-Spur, sowie weiterer Lieferbestandteile gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Erfüllen der Zulassungskriterien: • Fristgerechte Einreichung des Angebots • Form des Angebots (Angebote in 2- facher Ausführung, Papierform gemäss HR unterzeichnet). • Vollständigkeit des Angebots gemäss Angebotsformular und besondere Bestimmungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Modernisation des infrastructures ferroviaires du Gambarogno

description: Prestations du planificateur général pour les phases selon SIA: - 32 Projet de construction - 42 Procédure d’appel d’offres, de comparaison des offres, proposition d’adjudication - 51 Projet d’exécution - 52 Exécution - 53 Mise en service, achèvement conformément aux normes SIA 102, 103, 106, 108 et 112.

eligibilityCriteria: Spese: nessuna


name: Clément Peinture SA,Karrweg 8, 1700 Fribourg, Suisse

name: Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA,Av. Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 311 72 72, E-mail:

title: Bex - complexe scolaire de la Servanne Soumission Isolation et crépissage de façades

description: Construction d'une école primaire avec salle de gymnastique double

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: VERALUPLAST SA,Z.I. Moulin-du-Choc B, 1122 Romanel-sur-Morges, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Observatoire projet AstroTech

description: Fenêtres en bois-métal Construction nouveau bâtiment contenant au sous-sol des locaux techniques, au rez salle blanche, atelier et au 2 étage des bureaux et une passerelle de liaison avec le bâtiment existant. Couvert camion, vélos et poubelles.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt Ebnet - Räbmatt; Bauherrenvermessung

description: Die Ausschreibung beinhaltet folgende Vermessungsarbeiten: - Erstellung und Unterhalt Fixpunktnetz (inkl. Umstellung auf Bezugsrahmen LV95) - Beratung Projektingenieur Umstellung Bezugsrahmen - Absteckung der Strassen-Hauptachsen - Kontrollmessungen (Stichproben) der zu erstellenden Bauwerke (Kontrolle der Unternehmerabsteckungen) und Vortriebskontrolle (Tunnelvermessung Profilkontrollen) - Aufnahme der Werkleitungen - Schlussaufnahmen der Bauwerke (inkl. Situation) für den Plan des ausgeführten Werkes - Verwaltung und Ergänzung (Büroarbeiten) des DGM

eligibilityCriteria: Alle bisher involvierten Vermesser sind ausdrücklich zum Wettbewerb zugelassen. Alle relevanten Unterlagen sind den Submissionsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Informationen ist dadurch hergestellt. Somit sind die Gleichbehandlung und die Transparenz gewährleistet. Die Firma Margadant GmbH, Schwyz als Bauherrenunterstützung darf an der Submission nicht teilnehmen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: Preis des Angebots:
ZK2: Referenzen Schlüsselpersonen:
ZK3: Auftragsanalyse:
ZK1: Preis des Angebots:
ZK2: Referenzen Schlüsselpersonen:
ZK3: Auftragsanalyse:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sevogel Schulhaus, Anpassungen HarmoS und Werterhalt, BKP 230 Elektroanlagen

description: Elektroinstallationen im Sevogel Schulhaus im Zuge der Harmos-Baumassnahmen und Anpassungen der Raumstandards ED gemäss Leistungsverzeichnis im denkmalgeschützten Schulhaus. Schulzimmer und Spezialräume: Einbau UKV- und Multimediaanschlüsse sowie zus. Steckdosen. Ersatz Gangbeleuchtung mit LED-Leuchte, Ersatz Beleuchtung in den Klassenzimmer wo Erdbebenmassnahmen getroffen werden ebenfalls mit LED Leuchten. Allgemein: Aufbau Serverschränke, Erdung, Einbau FI in Unterverteilungen. Nebenarbeiten: Kernbohrungen und Brandabschottungen.


name: Siemens SA,Avenue des Baumettes 5, 1020 Renens, Suisse

name: CSSC Centre de soins et de santé communautaire du balcon du Jura Vaudois, à l'attention de Thierry Monod,Rue des Rosiers 29, 1450 Sainte-Croix, Suisse, Téléphone: 024 455 11 11

title: EMS CSSC à Sainte-Croix

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Sanierung Hub- und Gyrhaldenstrasse

description: Strassensanierung: 2'000 m2 Ersatz Wasserleitung: 300 m Ersatz Kanalisation: 80 m Übrige Werkleitungen: 250 m


name: Centrale municipale d'achat et d'impression

title: Desapat_13 - Transport et désacidification d'ensembles patrimoniaux de deux institutions de la Ville de Genève.

description: Transport et désacidification d'ensembles patrimoniaux de deux institutions de la Ville de Genève. La valeur du marché s'élève à environ CHF 550 000 hors TVA sur 48 mois.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Sécurité et traçabilité des documents:
Qualité et facteurs de réussite des solutions proposées:
Équité sociale:
Performance environnementale:

street: Chemin Château-Bloch 19 – case postale 164

Nitrochemie Wimmis AG

street: Niesenstrasse 44


name: Office des bâtiments – direction de l'ingénierie et énergie

title: HUG Bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public

description: FOURNITURE LUSTRERIE BDL2

awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Adresse selon dossier d'appel d'offres K2


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N01/38, 42 extension du contournement nord de Zurich (ANU), Chatzenbach Nord.

description: La route nationale N01 est aménagée intégralement en une 2 x 3 voies entre l'échangeur de Limmattal et l'intersection de Zurich Nord (contournement nord de Zurich). Le tunnel de Gubrist est complété par une 3e galerie en direction de Berne. Après les travaux d'extension, la construction des deux galeries existantes du tunnel de Gubrist sera également entièrement remise en état. Le projet vise à éliminer le goulot d'étranglement actuel au niveau des capacités du trafic et à améliorer la sécurité du trafic. Cette extension sollicite des surfaces pour lesquelles un remplacement doit être créé conformément à l'article 18 de la LPN. Pour ce faire, différentes mesures de compensation et de remplacement sont prévues et mises à l'enquête publiquement. Une partie de cette obligation de remplacement est satisfaite avec les mesures de compensation et de remplacement « G04 aménagement de Chatzenbach Nord ». Le périmètre du projet des mesures de compensation et de remplacement G04 aménagement de Chatzenbach Nord commence au croisement du chemin de Büsisee avec le Huszelgweg et se termine à l'entrée du passage couvert passant sous la route nationale. Chatzenbach doit aussi être revitalisé et aménagé sur ce tronçon. Le tronçon allant de la Horensteinstrasse au début du périmètre a déjà été remis à ciel ouvert et revitalisé précédemment. Le présent mandat comprend les prestations d'ingénierie pour les phases de la SIA 41-53 Extension du contournement nord de Zurich Mesures de compensation et de remplacement G04 « aménagement, élargissement de Chatzenbach Nord » ainsi que le projet préalable et de construction (phases 31 et 32) des ponts requis (fondations incluses) sur Chatzenbach Nord et le projet d'ouvrage (phase 32) pour le collecteur de drainage. Les prestations d'ingénierie pour le tronçon Chatzenbach Sud ne font pas partie de ce mandat (interface = passage couvert de Chatzenbach sous la route nationale). L'équipe de projet recherchée est composée d'un chef de projet, d'un chef de chantier local et de son suppléant.

awardCriteriaDetails:
CA 1 : prix:
CA 2 : personnes clés , qualification pour répondre aux exigences du projet:
- ZK 2.1 Chef de projet:
- ZK 2.2 Chef de chantier local:
CA 3 : analyse des taches et proposition d'approche / concept de gestion de la qualite / analyse des risques ; avec la sous-division suivante ::
- ZK 3.1 Analyse des tâches et proposition d'approche:
- ZK 3.2 Concept de gestion de la qualité / analyse des risques:
.:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

BG Ingenieure und Berater AG

street: Leutschenbachstraße 45


title: PV BSA, F4 infrastructure de gestion du trafic.

description: Dans le cadre du projet « gestion du trafic en Suisse » (VM-CH), l'OFROU veut créer les conditions requises pour influencer efficacement le trafic. Les installations de gestion du trafic de la filiale de l'OFROU de Winterthour doivent être adaptées pour satisfaire à ces exigences. Les concepts de gestion du trafic des unités territoriales VI et VII sont définis et constituent la base du rapport de base de l'OFROU sur lequel repose la génération de projets. Les concepts de gestion du trafic des unités territoriales VI et VII mentionnés ont défini les installations de gestion du trafic à installer et à remplacer dans différentes parties d'installations. Les mesures définies ont en partie pu être mises en œuvre dans le cadre du UPlaNS et y sont intégrées. Il reste encore toute une série de mesures qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre des projets UPlaNS existants. Ces mesures doivent être réalisées dans le cadre du présent projet F4 Gestion du trafic (F4 VM). Les mesures devant être réalisées dans le cadre de ce projet concernent un certain nombre d'installations et de sites répartis pour l'essentiel ponctuellement sur tout le territoire géré par la filiale F4. Elles englobent les six projets partiels suivants : Projet partiel 1 : télésurveillance du trafic (VTV). Projet partiel 2 : compteurs de trafic (VZ). Projet partiel 3 : panneaux à messages variables (WTA). Projet partiel 4 : signalisation variable de direction (WWW). Projet partiel 5 : gestion du trafic sur tronçon ouvert (VM OS). Projet partiel 6 : gestion du trafic dans un tunnel (VM T). L'auteur du projet EES apporte les prestations susmentionnées dans les phases de projet 32 et 41 à 53.

awardCriteriaDetails:
CA1 : prix:
Montant de l'offre mis au net:
Plausibilité de la tarification et de la répartition des heures sur les catégories d'honoraires au vu du mandat en question:
CA2 : personnes clés (qualification concernant les exigences du projet):
Chef de projet:
Chef de projet suppléant:
Chef de chantier:
CA3 : analyse des taches et proposition d'approche, concept de gestion de la qualité / analyse des risques:
Analyse du mandat:
Organisation du projet:
Analyse des risques:
Concept de gestion de la qualité:
.:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre 2, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

AWK Group AG

street: Leutschenbachstrasse 45


description: Réalisation d'inspections principales et saisie des données sur place.

title: Inspections principales Construction 2015.

description: Réalisation des inspections principales sur les ouvrages d'art dans la zone d'inspection 5 de l'office fédéral des routes (OFROU) et recensement des données d'inspection sur place entre mars 2015 et la fin août 2015. De concert avec les unités territoriales, les dés huileurs vides doivent être inspectés entre mars 2015 et la fin 2015 (les dates prescrites par l'unité territoriale doivent impérativement être respectées). Sont considérés comme ouvrages d'art: ponts (passages inférieurs et supérieurs inclus), galeries, tunnels, passages couverts, ou-vrages de soutènement, ouvrages de protection ; murs de protection contre le bruit.

awardCriteriaDetails:
CA1: personnes clés: qualification face aux exigences du projet::
Connaissances et expériences en construction de ponts et génie civil (inspecteurs):
CA2: analyse des tâches et proposition d'approche, concept de gestion de la qualité / analyse des risques, avec la sous-division suivante::
Analyse des tâches et proposition d'approche:
Qualité et exhaustivité de l'analyse du mandat et du projet:
Programme de travail / organisation / calendrier (durée, répartition, exploitation optimisée en termes de nombre de fermetures / aide pour l'entretien. aussi faible que possible):
Affectation du personnel:
Charges de tiers:
Outils de travail (plate-forme élévatrice, etc.):
Organigrammes du soumissionnaire spécifiques au projet:
(le nom et la fonction des personnes clés doivent apparaître clairement. La personne assurant la liaison avec le maître d'ouvrage (chef de projet, suppléant) doit également être représentée.):
Concept de gestion de la qualité et analyse des risques::
Assurance qualité::
Modalités de satisfaction du mandat de prestations:
Planification des contenus et processus:
Structures et instruments de direction:
Optimisation par étapes::
Formation continue, collaboration, retours d'informations, savoir-faire dans l'entreprise:
CA3: prix::
(Calcul conformément au tableau de prestations prescrit pour la comparabilité des offres):
.:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

Gruner Wepf AG, St. Gallen

street: Oberstrasse 153


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Dans le lot 2, ce sont le relevé et la documentation des sources et des puits du secteur LULUCF ( Land Use, Land Use Change and Forestry ) qui sont mis au concours.

title: Treibhausgas – und Luftschadstoffinventar.

street: Rodtmattstrasse 110

Sigmaplan AG

street: Thunstraße 91


name: Energie Rinnovabili Losone (ERL) SA,à l'attention de Alberto Colombi, Via Municipio 7, 6616 Losone, Suisse, Téléphone: 091.785.80.72, Fax: 091.785.80.77, E-mail:

title: Concorso opere da Torre camini

description: Fornitura e posa di una torre camini autoportante, altezza complessiva 27 m, diametro 3.10 m

eligibilityCriteria: 13.06.2014 Spese: nessuna


name: Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (b1408) Pour les travaux de transformation et de construction dans le cadre de la réalisation d'un centre administratif sur le site de la Guisanplatz 1 (G1), à Berne; première étape, un responsable de la sécurité est recherché durant les travaux.

street: Seilerstrasse 7


name: Association social Loft PA Alain Dreier BTB SA

title: Ecoquartier jonction Batiment FVGLS CFC 281.6 Carrelages — faïences

description: Construction d'un immeuble d'habitation sur rez commercial.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Référence:
Organisation:

street: 2, place de l'Église


title: Wasserbau Hochwasserschutz Schützengraben, Langnau i.E. Erneuerung Bachleitung und Einlaufbauwerk

description: Hauptmengen: Strassenbau -Abbruch bituminöser Beläge 350 m2 -Fundationsschicht 200 m3 -Beläge 100 t Bachleitung und Trinkwasserleitung -Bachleitung GFK DN 1000 15 m -Bachleitung GFK DN 1100 100 m -Druckwasserleitung DG DN 125 180 m Kunstbauten: -Ortbeton ELB 90 m3 -Betonkanal und KS Ortbeton 69 m3; 7 m Wasserbau: -Gerinnebau 60 m

eligibilityCriteria: Es ist ein vollständiges Dossier auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen fristgerecht und unterzeichnet einzureichen. Angebote, welche diesen Vorgaben nicht entsprechen, werden ausgeschlossen. Unternehmungen welche die Eignungskriterien nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Über den Ausschluss entscheidet das Entscheidgremium.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Bauprogramm in Tagen, Baustellen-/Projektorganisation: 30
Angebotspreis: 70
Bauprogramm in Tagen, Baustellen-/Projektorganisation: 30


title: Elektrische Installationen

description: Elektrische Installationen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

title: Augmentation de capacité pour IBM Storwize V7000

description: Fourniture de matériels SAN/SVC ainsi que le composants logiciels pour IBM Storwize V7000

street: Stampfenbachstrasse 69


name: Siemens Schweiz AG,Av des Baumettes 5, 1020 Renens, Suisse

name: Département des Finances – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire Etapes 1 à 6 - PRODUCTION EAU GLACEE - Cfc 232 – Installations électriques

description: Installation et réhabilitation de la production d'eau glacée pour les étapes 1 à 6 du Centre Médical Universitaire. Cfc 232 – Installations électriques

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Amt für Industrielle Betriebe Basel-Landschaft

title: Fernwärme Liestal, Wärmeverbund Rotacker

description: Die Ausschreibung beinhaltet den Ausbau der Fernwärme Liestal auf zwei neue Übergabestationen, Teil Rotacker und Teil Gymnasium, in der Zentrale des Rotacker-Schulhauses. Zusätzlich werden die bestehenden Expansionsanlagen erneuert und neue Netzpumpen eingesetzt. Ebenfalls beinhaltet diese Ausschreibung eine neue Fernwärme-Hausstation für das Gymnasium, sowie die Einbindung der Brauchwarmwassersysteme über externe Ladegruppen und diverse hydraulische Anpassarbeiten der bestehenden Heizgruppen.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Referenzen des Anbieters: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Referenzen des Anbieters: 30


title: 20100 Baugrubenaushub + Baugrubensicherung

description: Schulhaus Hermesbühl Neubau Turnhallen

eligibilityCriteria: 13.11.2014 Kosten: Keine


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Appareils mobiles de radiographie DR pour les hôpitaux universitaires de Genève.

description: Acquisition, installation, mise en service, formation des utilisateurs, maintenance et évolutivité de 7 appareils mobiles de radiographie DR destinés au service de radiologie des HUG.

street: Avenue de la Roseraie 70

AGFA HealthCare AG

street: Stettbachstraße 7


title: BKP 233 Leuchten und Lampen

street: Hallerstraße 7

Scherer Licht AG

street: Feldstraße 42


title: Freudenberg - Rotkreuz, Doppelspurausbau

description: Le tronçon se situe dans la tranchée à partir du nord en direction de Zoug. Cette tranchée est élargie côté lac pour la nouvelle voie. Au niveau du point kilométrique 47.100, elle mène au remblai, qui s’arrête aux alentours du point kilométrique 47.550. À l’intérieur de la courbe, un tronçon court s’étend au même niveau que le terrain naturel. Plus loin, le sillon revient dans la tranchée, qui doit être élargie jusqu’au croisement avec la Holzhäusernstrasse, au niveau du point kilométrique 47.7 côté sud. Le tronçon suivant jusqu’à la diagonale d’échange W1/W2 conserve sa largeur actuelle. Les nouvelles installations de voies se situent approximativement à la même hauteur de terrain que les installations existantes. Les travaux de génie civil entre le saut-de-mouton de Rotkreuz (Rüti) et le raccordement au faisceau de voies à la gare de Rotkreuz consistent donc essentiellement en la construction de la nouvelle infrastructure, incluant les dispositifs d’évacuation des eaux associés et les travaux de génie civil relatifs aux câbles et aux installations techniques. La majeure partie de ces travaux est réalisée entre et à côté des voies en cours d’exploitation. L’étude de projet et l’exécution des travaux doivent tenir compte de cette condition particulière. En outre, elles doivent être étroitement coordonnées avec les exigences de construction et de délai des mesures de technique ferroviaire associées. La construction d’ouvrages de croisement n’est pas nécessaire. Les ouvrages existants ont été étudiés afin de déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de protection contre les chocs; aucune mesure particulière n’est requise. Principaux chiffres: - Doublement de la voie env. 1900 km - Excavation de terre env. 20 200 m3 - Excavation de ballast env. 4500 m3 - Apport de terre env. 4800 m3 - Construction de canalisations d’évacuation des eaux jusqu’à DN 400 env. 2300 m - Construction d’un canal d’accumulation DN 1200 env. 140 m - Plate-forme env. 20 000 m2 - Construction d’assises env. 5600 m3 - Construction d’une couche de colmatage bitumineux env. 15 000 m2 - Fabrication et pose d’une traverse de ballast (élément préfabriqué en béton) env. 1150 m - Préballast env. 12 000 t - Construction des fondations LC et des signaux env. 70 heures - Construction d’un caniveau env. 2 000 m

eligibilityCriteria: sans information

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1: Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweise::
1. Je 2 Referenzen über vergleichbare Objekte innerhalb der letzten 10 Jahre von folgenden Schlüsselpersonen::
- Projektleiter / Technischer Leiter:
- Bauführer:
- Poliere Erdbau, Kanalbau, Fahrbahn/Asphalt:
2: Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 40
Nachweise::
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3: Gewähr die für Einhaltung der Termine,: 20
Nachweise::
Detailliertes Bauprogramm mit Meilensteinen:
Technischer Bericht mit Massnahmen zur Einhaltung der Termine inkl. Risikoanalyse und -Bewertung:
4: Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweise::
Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar, keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung, Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung, Sollangabe entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung, qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllungqualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1: Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweise::
1. Je 2 Referenzen über vergleichbare Objekte innerhalb der letzten 10 Jahre von folgenden Schlüsselpersonen::
- Projektleiter / Technischer Leiter:
- Bauführer:
- Poliere Erdbau, Kanalbau, Fahrbahn/Asphalt:
2: Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 40
Nachweise::
Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3: Gewähr die für Einhaltung der Termine,: 20
Nachweise::
Detailliertes Bauprogramm mit Meilensteinen:
Technischer Bericht mit Massnahmen zur Einhaltung der Termine inkl. Risikoanalyse und -Bewertung:
4: Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweise::
Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar, keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung, Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung, Sollangabe entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung, qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllungqualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Neubau FHNW Campus Muttenz - Werkleitungsumlegung Umlegung - Neubau Kanalisationsleitung

description: Umlegung Gemeindekanalisation im Bereich Neubau FHNW Campus Muttenz

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preis: 100
ZK 1: Preis: 100


title: Planerleistungen – Nutzungskonzepte und Belegungsoptimierung – für das Portfoliomanagement.

description: Les soumissionnaires endossent des tâches de planificateurs et de mandants spécifiques aux branches conformément à la norme SIA 112 pour la planification stratégique. Les tâches se composent principalement des éléments suivants: - Vérification matérielle de besoins immobiliers (parc principal), établissement de bilans de surfaces, fourniture de bases, attribution de surfaces (planification de l'occupation), recherche de solutions au moyen de comparaisons entre l'état actuel et l'état visé, établissement de calculs de l'économicité et de bases d'évaluation, examen de propositions de solutions et de variantes de l'offre avec estimation grossière des coûts, planification des mesures et controlling à l'attention des décideurs, aussi bien pour les concepts d'affectation que pour les besoins isolés. - Etablissement de spécifications de mandats à l'attention du management des projets de construction et du Facilitymanagement en tenant compte des normes et standards en vigueur; vérification de projets dans les phases subséquentes d'étude préalable, d'étude de projet, d'appels d'offres et de réalisation. - Travaux requis d'administration de projets avec les invitations, la tenue de procès-verbaux, les comptes rendus et la documentation. Les tâches peuvent être subdivisées en 6 modules, en fonction des compétences-clés : Module 1 - P5 concept d'affectation (NUK): ce module comporte l'analyse du mandat et de la situation, l'élaboration de variantes de solutions avec la planification des mesures NUK, le controlling du NUK et l'administration de projet. 25 concepts d'affectation doivent être élaborés dans les 5 prochaines années. Le volume de travail est d'environ 3'500 heures par année. Module 2 – optimalisation de l'occupation: ce module a pour but l'occupation optimale des objets conformément aux standards de besoins et de surfaces pour l'immobilier du DDPS. Le volume de travail est d'environ 1 800 heures par année.

awardCriteriaDetails:
Z1: Erfahrungsnachweis und Qualifikation der eingesetzten Schlüsselpersonen für Planerleistungen (NUK und Belegungsoptimierung)::
Z2: Preisangebot::
Z3: Auftragsanalyse/Vorgehenskonzept/Produkte/Projektorganisation/kritische Erfolgsfaktoren::
Z4: Präsentation durch die Schlüsselpersonen::

Fachbereich Portfoliomanagement

street: Blumenbergstrasse 39

E'XACT Kostenplanung AG

street: Hauptstraße 14


title: Sanierung Katholisches Pfarreizentrum Zollikon, Gustav-Maurer-Strasse 13, 8702 Zollikon

description: Sanierung Katholisches Pfarreizentrum Katasternummer 10217. Es werden strukturelle Anpassungen und der Einbau von neuer Technik, Oberflächen sowie eine energetische Sanierung vorgenommen. Die bestehende Kirche und das Pfarrhaus auf demselben Grundstück bleiben während den Bauarbeiten in Betrieb.

eligibilityCriteria: Aufgrund der Ausschreibungsunterlagen


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rénov. Ecole des Crêts-de-Champel - 1296TI - Inst. électriques

description: Travaux : Installations électriques - CFC 230 Estimation : CHF 852'642.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: armasuisse Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Externer Sicherheitsberater armasuisse W+T.

description: En vertu des directives CFST 6508, le domaine de compétences Sciences et technologies ( ci-après : W+T ) d'Armasuisse est une entreprise présentant des dangers particuliers. Selon l'Ordonnance sur la prévention des accidents ( OPA, RS 832.30 ), l'entreprise est tenue de s'assurer les services de spécialistes de la sécurité au travail pour les tâches énumérées dans l'ordonnance. Depuis le début 2011, W+T ne dispose plus de propres spécialistes pour la sécurité au travail, c'est pourquoi il envisage de faire fournir par des spécialistes externes les prestations requises.

Prona AG

street: Collègegasse 9


name: AG Kraftwerk Wägital (AKW) Betriebsleitung

title: Revision der Kugelschieber.

title: AG Kraftwerk Wägital (AKW), Zentrale Siebnen, Revision MG 1 — MG 4.

street: Eisenburgstraße 21

Andritz Hydro AG

street: Obernauerstrasse 4


title: Carrera Baumeisterarbeiten

description: Abtrag/Aushub 170 m3; Ungespannte Anker 80 m; Beton 90 m3; Schalungen 180 m2


title: Installation portail robotique à grande échelle et système de protection


title: 746.00 Neukirch Treuschtobel Baumeisterarbeiten

description: Beton 45 m3; Anker ungespannt 25 St; Spritzbeton 70 m2; Abtrag/Aushub 110 m3


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Boswil IO K 124, Kreisel Vorstadt, Strassenbauarbeiten mit Werkleitungen für den Neubau von einem Kreisel mit Betonfahrbahn sowie Anpassungen der anschliessenden Strassen

description: Belagsaufbrüche 5'000 m2 Abtransport fest 2'500 m3 Kabelschutzrohre 2'000 m Wasserleitung erstellen 280 m Entwässerung erstellen 200 m Kontrollschächte erstellen 5 Stück Schlammsammler erstellen 45 Stück Kandelaberfundamente 10 Stück Kiesgemisch liefern und einbringen 3'000 m3 Planie erstellen 4'500 m2 Randabschlüsse 1'500 m Kreiselplatte aus Beton 26cm 1'350 m2 Beläge Gehweg ACT / AC 340 t Beläge Fahrbahn AC T 710 t Beläge Fahrbahn AC B 460 t Beläge Fahrbahn AC MR 8 / AC 11 S 200 t Stützmauerbeton liefern und einbringen 170 m3 Bewehrung liefern und verlegen 20 t

eligibilityCriteria: Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1) Preis: 50
2) Kompetenz: 30
2a) Referenzen der Unternehmung 40 %:
2b) Erfahrungen des Bauherrn mit dem Bieter 50 %:
2c) Qualitätsmanagementsystem 10 %:
3) Umwelt: 15
3a) Umweltverträglichkeit der Transporte 50 %:
3b) Wiederverwendung von Materialien 50 %:
4) Lehrlingsausbildung: 5
1) Preis: 50
2) Kompetenz: 30
2a) Referenzen der Unternehmung 40 %:
2b) Erfahrungen des Bauherrn mit dem Bieter 50 %:
2c) Qualitätsmanagementsystem 10 %:
3) Umwelt: 15
3a) Umweltverträglichkeit der Transporte 50 %:
3b) Wiederverwendung von Materialien 50 %:
4) Lehrlingsausbildung: 5


title: Strassen- und Werkleitungssanierung Widmenstrasse

description: Kanalisations-, Tiefbau- und Belagsarbeiten Aushub, fest normal ca. 1250 m3 Felsabbau, fest ca. 500 m3 Kanalisationsrohre Centub DN 250 mm ca.75 m Kanalisationsrohre Centub DN 300 mm ca. 240 m Kontrollschächte ca. 7 Stück Schlammsammler ca. 6 Stück Kabelschutzrohre ca. 450 m Fundationsschichten, lose ca. 900 m3 Abschlüsse ca. 570 m Beläge ca. 870 t


name: Infrastruktur, Projekte, Netzprojekte, Projektmanagement, Projekte Bau

title: Arth-Goldau, Erneuerung Gleis- und Perronanlagen.

description: Les travaux de maçonnerie et béton armé mis en adjudication comprennent les prestations suivantes: — installations de quais, — marquises, — renouvellement de la voie ferrée, — drainage des installations de voies, — équipements techniques, — installations de sécurité, — construction des fondations pour lignes de contact, — prises d'eau, — génie civil. Pendant la fermeture de la rive est du lac de Zoug en 2017 et 2018, la partie est de la gare (côté Walchwil) ne sera empruntée que par les trains du SOB et le RER en direction de Steinen. Il sera ainsi possible de procéder à des interdictions de voies sur des temps assez longs dans cette partie de la gare, afin de rénover de jour les installations de voies et de quais ainsi que les marquises, sans toutefois limiter l'exploitation. La partie ouest de la gare sera fortement sollicitée pendant cette période. L'ensemble des travaux du côté ouest portant sur les installations de voies et de quais ainsi que les marquises devra être achevé d'ici à la fin 2016. Pendant la fermeture de la rive est du lac de Zoug, il sera en effet impossible de limiter l'exploitation du côté ouest de la gare. Quantités principales Excavation/ballast, 16'000 t Excavation, 23'200 m3 Livraisons de matériau, 5'000 m3 Démolition de revêtements, 1'200 m3 Ballast de voie, 5'300 t Canalisations d'évacuation des eaux (en HDPE), 4'100 Puits de drainage, 100 pièces Chambres de tirage, 100 pièces Couches de fondation (couche de protection de la plate-forme et grave 0/45), 12'800 m3 Gravier composé de granulat de béton, 2'100 m3 Gravier à béton, 300 m3 Béton pour les gaines des conduites, 600 m3 Travaux de démolition des caniveaux à câbles, 1'400 m Remise en place de caniveaux à câbles, 400 m Pierres naturelles (granit), 600 m Équerre de quai, 1'500 m Équerre de quai rapportée, 1'400 m Livraison de revêtements: revêtement de type ACT Rail et revêtements de quai, 5'200 t Pieux (micropieux forés), 201 pièces Étayages pour les travaux de fouilles, 800 Canalisations d'évacuation des eaux, 3'500 m Caniveaux de drainage, 600 m Espacements de regard, 100 pièces Tuyaux drainants, 400 m Livraisons de béton, 2'000 m3 Fondations en béton, 200 pièces Éléments préfabriqués pour le PI de Walchwil, 17 pièces Travaux de démolition des marquises des voies 2/3 et 4/5, 3'000 m2 Construction des marquises de voie à partir d'éléments en bois et en acier (y c. hall de gare), 4'300 m2 Acier de construction (pour toit Perron), 210 t Dalles à trois couches 60mm, 4'000 m2 Nervures du bois lamellé collé, 200 m3 Dalles à cinq couches 160mm, 900 m2 Étanchéité de la construction, 4'800 m2

street: Zentralstraße 1, Postfach 4267

Anliker AG Bauunternehmung

street: Meierhöflistrasse 18


title: Kreisspital für das Freiamt, Haus 1 BKP 224.1 Flachdacharbeiten

description: Kreisspital für das Freiamt, Spital Muri Erweiterung Haus 1, Anbau und Aufstockung und diverse Umbauten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


title: Route de Ferney - 1287 - entretien des enrobés bitumineux

description: Travaux : Entretien des enrobés bitumineux - CFC 111-113-223-237-286 Estimation : CHF 456'000.- HT


title: Nyon – Marens – Construction d'un complexe scolaire, culturel et sportif – fenêtres en bois-métal.

description: Fabrication, fourniture et pose des fenêtres en bois-métal.

Architram architecture et urbanisme SA

street: Avenue de la Piscine 26

Veraluplast SA

street: ZI Moulin-du-Choc B


name: AC architectes, Alexandre Clerc architectes Sàrl, à l'attention de F. Macheret,Fonderie 8c - Case postale 142, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 422 34 83, Fax: 026 422 34 93, E-mail:

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: - CFC 251 252 253 Appareils 319 pièces. - CFC 254 Incorporées dans dalles 86 pièces. - CFC 254 Tuyauterie eau froide et chaude 4'313 mètres. - CFC 254 Tuyauterie écoulements EU EP 2'503 mètres. - CFC 254 Tuyauterie air comprimé 136 mètres. - CFC 255 Isolations toutes conduites 4'179 mètres. - CFC 256 Châssis GIS 51 pièces.

eligibilityCriteria: selon documents d'appel d'offre


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 14173 SME Caslano sottofondi e Betoncini

eligibilityCriteria: 28.10.2014 Spese: nessuna


title: Bex — complexe scolaire de la Servanne. Soumission isolation et crépissage de façades.

description: Construction d'une école primaire avec salle de gymnastique double.

Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

street: Av. Benjamin-Constant 1

Clément Peinture SA

street: Karrweg 8


title: Zustandsaufnahme Kantonsstrassen 2014

description: Aufnahme und Datenaufbereitung von 3D-Bilddaten, km 2'900

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: GNS Gesundheitsnetz See Postfach 88, 3280 Murten

title: Deckenbekleidungen aus Metall

description: - Liefern und Montieren von Metalldecken

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Centrale municipale d'achat et d'impression,Chemin Château-Bloch 19 - Case postale 164, 1219 Le Lignon, Suisse, Téléphone: +4122 418 58 00, Fax: +4122 418 58 01, E-mail:

title: Uniapm_14

description: La présente procédure vise l’acquisition, pour le compte de la Ville de Genève et de 16 communes genevoises, des vêtements composant les uniformes d’environ 350 agents de la police municipale confectionnés selon les spécifications propres de la Ville de Genève et dans le respect des principes du développement durable.

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 32 du Règlement cantonal sur la passation de marchés publics (L6 05.01). Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse, dans un pays signataire de l'accord OMC ou dans un autre état pour autant que des accords ad hoc aient été conclus.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sanierung Theater Basel, BKP 273.0 Innentüren aus Holz

description: Neue Abschlüsse EI30 z.Teil EI60. Ersatz nicht brandschutzkonformer Türen. Ertüchtigung gemäss Brandschutzkonzept von bestehenden Abschlüssen. Ertüchtigung von bestehenden Abschlüssen für Fluchtwegsicherung inkl. Rückmeldungen an Leitsystem.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressourcen Immobilien Aargau,à l'attention de Marc Raess, Tellistrasse 67, Postfach 2531, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835 35 00, Fax: 062 835 35 09

title: Kantonale Notrufzentrale - Fenster aus Aluminium

description: Kastenfenster aus Aluminium mit Sonnenschutz im Zwischenraum und mechanischer Belüftung. Opake Elemente mit Wetterschutzgitter aus Lamellen. Fläche ca. 550 m2.


name: Bauamt St. Moritz,à l'attention de Beat Lüscher, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz, Suisse, Téléphone: + 41 81 836 30 60, Fax: + 41 81 836 30 61, E-mail:

title: Kommunal-Transporter

description: Allrad Kommunalfahrzeug als Transporter mit max. Breite 2'100 mm, Radstand 2'800-2'900 mm, Gesamtgewicht min. ca. 9.5 Tonnen und min. 4,5 Tonnen Nutzlast auf dem Kipper, Gesamtlänge ca. 5'200 mm

eligibilityCriteria: Das vollständig ausgefüllte Angebot ist ohne Abänderungen mit der Post und mit der beigelegten roten Klebe-Etikette der Gemeinde St. Moritz zuzustellen. Rote Etikette mit dem Vermerk (Stichwort) "Offerte Kommunal-Transporter". Unvollständig ausgefüllte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Zweckmässigkeit des offerierten Fahrzeuges: 20
Liefertermin: 10
Flottengleichheit: 10
Referenzen: 10
Preis: 50
Zweckmässigkeit des offerierten Fahrzeuges: 20
Liefertermin: 10
Flottengleichheit: 10
Referenzen: 10


name: Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA, à l'attention de M. Matteo Soldati,Av. Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 311 72 72, Fax: 021 351 62 72, E-mail:

title: Bex - complexe scolaire de la Servanne Soumission Menuiserie

description: Construction d'une école primaire avec salle de gym double

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Radstrecke Nr. 24, Alpenblick-Kollermühle, Tiefbauarbeiten

description: Tiefbauarbeiten: Pfählung, Aushub, Betonplatte über die bestehende Radwegunterführung inkl. Abdichtung und Belag, Betonfundamente für Brücken, Kofferung und Belag, Entwässerung, Gussasphalt auf den Stahl- und Holzbrücken.


name: Hopital du Valais (RSV), à l'attention de Vincent Donnet,Av. Grand-Champsec 86, CP 800, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 603 49 80, E-mail:

title: Acquisition de Serveurs-Lames

description: Server Blade : Anschaffung, Einrichtung und Konfiguration

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL, Abteilung Energie

title: Gesuchsprüfung „Thermische Solaranlagen“ und „Ersatz Elektroheizungen“

description: Durchführung der Gesuchsprüfungen in den Bereichen „Thermische Solaranlagen“ und „Ersatz Elektroheizungen“, siehe im Übrigen Ausschreibungstext

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungstext