name: Klimag AG,Stauffacherstrasse72, 3014 Bern, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Filiale d'infrastructure Thoune, à l'attention de Nicht öffnen - Offertunterlagen, Bern Umbau Werkhof, Beschaffung Nr. 016,Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: BKP 244 Lüftungsinstallationen

description: Simap

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berück-sichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berück-sichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Gemeinde Münchenbuchsee, Bauabteilung, Bernstrasse 12, 3053 Münchenbuchsee

scheme: CPV

title: Fernwärmeleitungen inkl. Montage

documentType: tenderNotice

description: Doppelrohre 840 m Einzelrohre 940 m T-Pressverbindungen 92 Stk. Total komplette Halbschalen 63 Set Total Kupplungen 0 Total Hosenrohr 6 Stk. Haus-Anschlussstück, Pressverbindung 92 Stk. Endkappen Doppelrohre 56 Stk. Mauerdichtring 56 Stk. Diverse Armaturen 104 Stk. Leitsystemkabel 1800 m Trassenwarnband 1310 m Montage Druckproben

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. (weiteres siehe Beilage)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Gemeinde Kriens Baudepartement, Schachenstrasse 6, 6010 Kriens, Suisse

title: Neubau Feuerwehr / Werkhof Eichenspes, Kriens

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne

title: N5 Biel Ostast, Büttenbergtunnel / Längholztunnel , BSA 1.72 Werkleitungskanal (WELK) Ausrüstung Kabelkanäle

description: www.simap.ch 14.07.2014

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht eingereicht worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, die Fragen der Selbstdeklaration im positiven Sinne beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1 Preis, Gewicht 60%:
- Angebotspreis (100%):
ZK2 Angebotene Leistung (Technik), Gewicht 30%:
- Auftragsanalyse (40%):
- Technische Lösung (40%):
- Bauablauf / Bauprogramm (20%):
ZK3 Projektorganisation, Gewicht 5%:
- Schlüsselperson Projektleiter (50%):
- Schlüsselperson Bauleiter (40%):
- Organigramm (5%):
- Personalkapazität (5%):
ZK4 Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM), Gewicht 5%:
- PQM-System (100%):
ZK1 Preis, Gewicht 60%:
- Angebotspreis (100%):
ZK2 Angebotene Leistung (Technik), Gewicht 30%:
- Auftragsanalyse (40%):
- Technische Lösung (40%):
- Bauablauf / Bauprogramm (20%):
ZK3 Projektorganisation, Gewicht 5%:
- Schlüsselperson Projektleiter (50%):
- Schlüsselperson Bauleiter (40%):
- Organigramm (5%):
- Personalkapazität (5%):
ZK4 Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM), Gewicht 5%:
- PQM-System (100%):


name: Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 627 26 03, Fax: 032 627 23 65

title: Museum Altes Zeughaus Solothurn (MAZ), Umbau und Innensanierung Sonnenschutz

description: Einbau von ca. 75 Senkrechtmarkisen

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung.


name: Bureau technique Jean-Bernard Queloz, à l'attention de M. Jean-Bernard Queloz,Rue de la Gruère 5, Case postale 149, 2350 Saignelégier, Suisse, Téléphone: 032 951 14 64, E-mail:

title: SCB2 - 1ère étape de travaux

description: Réfection de 4.7 km de chemins ruraux (accès de fermes) : - chemins en béton : 3'900 m1 - chemins en enrobé bitumineux : 400 m1 - gravillonnage : 420 m1 - piste provisoire : 205 m1 - sentier pédestre : 365 m1 - aménagement et remise en état d'une décharge de chantier (2'750 m2, 2'250 m3)

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'OAMP, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


currency: EUR

documentType: awardNotice

title: Poste de Saint -Triphon.Autotransformateur de puissance 220 / 125 kV 250 MVA.

description: Cet appel d'offres concerne la fourniture de 1 transformateur de puissance de 250 MVA, primaire 238 kV, secondaire 132 avec tertiaire env. 60 MVA et env. 21 kV.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Service achats

street: Rue de Lausanne 53

SGB-SMIT Transformatoren GmbH

street: Badenerstrasse 812


name: AC architectes, Alexandre Clerc architecte & OCSA O. Charrière architectes SA

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: 554 éléments pour 3 500 m2 de surface apparente bouchardée.

street: Rue de l'Europe 12 – case postale 2194


name: DFIRE-Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), à l'attention de Division Immobilier et Foncier,Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 74 74, Fax: 021 316 72 90, E-mail:

title: Lausanne - Gymnase Auguste-Piccard - salle omnisport - nettoyage standard et à fond

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 3'469.00 m2

eligibilityCriteria: Conformément aux justificatifs requis dans le dossier.

mainProcurementCategory: services


name: Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth,à l'attention de Spichtig Adalbert, Mythenstrasse 2, 6410 Goldau, Suisse

title: Neubau Alterszentrum Chriesigarten Arth

description: Neubau Alterszentrum Chriesigarten in Massivebauweise. Ausführung ab Frühjahr 2014

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: H3a Churwalden Mauersanierung Baumeisterarbeiten

description: Instandsetzung Mauerwerk 850 m2; Gemischtmauerwerk 150 m2


name: NOVAE RESTAURATION SA,Route des Avouillons 30, 1196 Gland, Suisse

name: MMDConsulting, à l'attention de Myriam Matthey-Doret,27 av. Vibert, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 342 00 50, Fax: 022 342 00 22, E-mail:

title: Confection, fourniture et service des repas des restaurants scolaires de la Ville de Carouge, y compris fourniture du personnel

description: selon descriptif de prestations et cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. En outre, des conditions spécifiques de participation figurent sous point 2.2 du descriptif de prestations et cahier des charges


name: 2b architectes sàrl + a.planir sàrl, à l'attention de Marc Aubry,chemin de l'usine 13, 1040 Echallens, Suisse, Téléphone: 021 886 01 20, E-mail:

title: Place de La Sallaz - Construction des abribus

description: Marché n°03, façades métalliques.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


currency: CHF

name: Sedelec SA,rue Blavignac1, 1227 Carouge GE, Suisse

title: Observatoire projet AstroTech

description: Installations électriques Construction d'un nouveau bâtiment contenant au sous-sol des locaux techniques, au rez salle blanche, atelier et au 2ème étage des bureaux.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Implenia Schweiz AG,Route de la Venoge 10, 1026 Echandens, Suisse

name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

title: RC 1-B-P - Lully - Saint-Prex - Construction de parois antibruit

description: Poteaux métalliques : 11500 kg Surfaces d'éléments en béton : 130 m2 Surface de panneaux en bois : 580 m2 Surface de panneaux en verre : 30m m2 Surface de murs en briques : 85 m2

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes.


name: Amt für Militär und Zivilschutz,à l'attention de Herr Hans Gasser, Schlossweg 4, 7023 Haldenstein, Suisse, Téléphone: +41 81 257 35 23, Fax: +41 81 257 21 36, E-mail:

title: Notstromversorgungsanlagen

description: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme Diesel-Notstromversorgungsanlagen; 3 St. 9 kW bzw. 28 St. 5 kW elektrische Leistung inkl. Start-Stopp-Automatik und Zubehör.


name: Gemeinde Ittigen,à l'attention de Peter Gerber, Rain 7, 3063 Ittigen, Suisse, Téléphone: 031 925 22 45, Fax: 031 925 22 99, E-mail:

title: HOCHWASSERSCHUTZ WORBLE, WORBLAUFEN Los 1 - Entlastungsbauwerk: Microtunneling / Wasserbauarbeiten

description: Bauausführung von: - Erd- und Tiefbauarbeiten ca. 4'000 m3 (davon ca. 1'800 m3 Felsabbau) - Stollenvortrieb für Hochwasserentlastung im Microtunneling-Verfahren DA 3.0 m; L= 220 m - Betonbauarbeiten ca. 950 m3 - Wasserbauarbeiten (Wasserbausteine ca. 8'000 t, Ufer Verbau ca. 160 m) - Spundwände (Fangedamm) ca. 950 m2

eligibilityCriteria: Teilnahme an der OBLIGATORISCHEN BEGEHUNG: Mit jedem Anbieter wird eine separate, obligatorische Begehung durchgeführt. Folgende Daten / Zeiten sind für die Begehung vorgesehen: - Montag,07.07.2014, Morgen ab 08.30 h / Nachmittags ab 13.30 h - Dienstag, 08.07.2014, Morgen ab 08.30 h / Nachmittags ab 13.30 h - Mittwoch 09.07.2014, Morgen ab 08.30 h / Nachmittags ab 13.30 h Treffpunkt: Trottoir vor Betonwerk, Worblentalstrasse 15, 3048 Ittigen Die Teilnehmer der Begehung müssen sich bis am 03.07.2014 via folgender Email-Adresse anmelden: peter.gerber@ittigen.ch Bis spätestens am Freitag, 04.07.2014, 14.00 h wird jedem Teilnehmer Datum und Zeit der Begehung via E-Mail mitgeteilt. . Weitere Teilnahmebedingungen gemäss den Ausschreibungsunterlagen: > "Dokument 0 - Bestimmungen zum Vergabeverfahren, Abs. 4.1"


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Chandieu - 1262TI - Carrelage et faïence

description: Travaux : carrelage et faïencesEstimation : CHF 600'000.-

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

description: Évaluation et achat d'une solution de gestion de conférences. Voir les détails dans le cahier des charges.

street: Stampfenbachstrasse 69

Lombegro System GmbH

countryName: DE


name: Service de l'Urbanisme, à l'attention de Pascale Lorenz,14 Place du Marché, 1227 CAROUGE, Suisse, Téléphone: +41 (0)22 307 89 87, Fax: +41 (0)22 342 53 29, E-mail:

title: Aménagement de la route de Veyrier - Carouge

description: Projet d'aménagement de la route de Veyrier à carouge


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Theobald Baerwart Schulhaus, Umbau und Instandsetzungen, BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

description: Malerarbeiten für bestehende und neue Decken, Wände, Schreiner- und Schlosserarbeiten sowie Heizkörper von Unter- bis Dachgeschoss in Schulhaus und Mensa / Tagesstruktur.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Rénovation Ecole des Crêts-de-Champel-1284TI-Installations sanitaires

description: Travaux : installations sanitaires- CFC 250Estimation : CHF 864'714.-HT


name: Marti Construction SA, succursale de Meyrin,Chemin du Vieux-Bureau81, 1217 Meyrin, Suisse

name: Département des Finances – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Ecole de commerce de Frontenex - CFC 201.1 - Terrassements

description: Construction d'une école de commerce pour environ 1000 élèves sur 6 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages), avec une surface de plancher de 18'811 m2.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,Service des bâtiments, à l'attention de Laurent Aubry,Route des Daillettes 6, 1700 Fribourg, Suisse, Fax: +41 26 305 38 03, E-mail:

description: HLKK-Ingenieur Heizungs-, Lüftungs-, Sanitäranlagen und Steuertafeln MSR

description: Ingénieur électricien

title: Bâtiment administratif de la police cantonale à Granges-Paccot - Prestations d'ingénieurs

description: Lots 1 et 2, ingénieur électricien et ingénieurs CVS-MCR. Prestation pour l'étude de projet, les appels d'offres et la réalisation pour: -construction du nouveau bâtiment administratif de la police cantonale au chemin de la Madeleine 3. - transformations intérieures du bâtiment administratif existant au chemin de la Madeleine 1. - aménagements extérieurs du site de la police cantonale au chemin de la Madeleine 1-3-8-10. Volumes et surfaces du projet: - Madeleine 1: volume transformé 7'050 m3, surface de plancher transformé 2'300 m2. - Madeleine 3: volume construit 31'500 m3, surface de plancher construit 7'550 m2.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Entreprise Jean Lanoir SA,rue Eugène-Marziano23, 1227 Les Acacias, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: 433.3 – Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un État signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KAIO)

title: BE-Collaboration: SharePoint Support 2014

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: New Website / Content Management System

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: 05.12.2014 Kosten: Keine

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: AC architectes, Alexandre Clerc architectes Sàrl, à l'attention de F. Macheret,Fonderie 8c - Case postale 142, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 422 34 83, Fax: 026 422 34 93, E-mail:

description: - Béton de propreté, 3900 m2 - Béton béton-armé, 13'000m3 - Coffrages, 78'000m2 - Armature 1'327 to - Canalisations intérieures extérieures et drainages, 980m

eligibilityCriteria: selon documents d'appel d'offre


name: Granella AG,Fahracker1, 5303 Würenlingen, Suisse

title: N01, 080395, EP BIRE, EP Birrfeld - Reuss / Ersatzneubau Objekt-Nr. N1/419, Rückbau des bestehenden Brückenobjektes, Aushubarbeiten für den Neubau der beiden Widerlager.

description: Die bestehende Strassenüberführung wurde als Sprengwerkbrücke mit V-Stielen ausgeführt. Der Bau erfolgte 1967/68. Die Gesamtlänge beträgt ca. 59 m, die Gesamtbreite ca. 10.50 m. Die Spannweiten betragen im Mittelfeld ca. 34 m und an den Randfeldern 12.35 m. Das Objekt weist einen schlechten baulichen Zustand auf. Instandsetzungsmassnahmen wurden als nicht zielführend beurteilt. Daher wurde im Jahr 2013 vom ASTRA beschlossen, das Objekt im Rahmen des EP Birrfeld - Reuss zu ersetzen. Die bestehende Strassenüberführung überquert die stark befahrene Nationalstrasse N1 mit 6 Spuren. Die Überführung wird zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Die Realisierung erfolgt in folgenden Losen, welche separat beauftragt werden: Los 1: Rückbau und Aushub Los 2: Stahlbau Los 3: Baumeisterarbeiten Los 4: Abdichtung und Belag Im ausgeschriebenen Los 1 Rückbau und Aushub werden im Wesentlichen folgende Arbeiten ausgeführt: - Erstellung, Unterhalt sowie Rückbau der Hauptinstallationen, Installationsplätze, Baustellenflächen und Zufahrten für die ganze Bauzeit. - Einrichten, umstellen und auflösen der temporären und definitiven Verkehrsführung während der ganzen Bauzeit (Leitelemente und Markierungen). - Rückbau der best. Brücke inkl. Erstellung sämtlicher Schutzmassnahmen, Entsorgung, etc. - Erdarbeiten (Aushub und Hinterfüllung, Sicherung, Verdichtung) - Blocksatzarbeiten mit Natursteinen Einzelne Arbeiten sind während Nachtsperrungen der N1 auszuführen. Hauptmengen: Rückbau und Aushub: - Abbruch Belag ca. 1‘320 (m²) - Abbruch Geländer ca. 100 (m‘) - Abbruch Beton ca. 460 (m3) - Abholzen, Roden ca. 600 (m2) - Rückbau Treppe ca. 20 (m2) - Abbruch Böschungsplatten ca. 220 (m2) - Baugrubensicherung ca. 225 (m2) - Aushub und Abtrag ca. 1‘320 (m3) - Hinterfüllung ca. 1‘135 (m3) - Blocksatzböschung ca. 100 (m2) Verkehrsführung und Installationen: - Beton-Leitelemente ca. 600 (m‘) - Leitschranken ca. 150 (m‘) - Markierung/Demarkierung ca. 5‘200 (m‘) - Installationsflächen ca. 1‘850 (m2) - Wildschutzzäune ca. 80 (m‘) - Erstellen Installationsflächen ca. 1'850 (m2)

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 50
- bereinigte Angebotssumme:
ZK2: BAUPROGRAMM;: 20
- detailliertes Bauprogramm mit Angaben zu Meilensteinen, zu Arbeitsleistungen, zu Reserven, zur Bauzeit mit Beeinträchtigung des Autobahnverkehrs, zu Nachtarbeiten und zu den Massnahmen zur Termingewährleistung:
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN;: 10
- Plausibilität des Bauprogramms und der vorgesehenen Arbeitsleistungen, Zweckmässigkeit der vorgesehenen Bauabläufe, vorgesehene personelle Mittel, Angaben zu Terminoptimierungen und Beschleunigungsmassnahmen:
ZK4: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN;: 20
- Technischer Bericht, Baustellenorganisation bzw. Organigramm, Angaben zu Installation und Baulogistik, detailliertes Abbruch- und Entsorgungskonzept, QM-Konzept und Risikoanalyse:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 50
- bereinigte Angebotssumme:
ZK2: BAUPROGRAMM;: 20
- detailliertes Bauprogramm mit Angaben zu Meilensteinen, zu Arbeitsleistungen, zu Reserven, zur Bauzeit mit Beeinträchtigung des Autobahnverkehrs, zu Nachtarbeiten und zu den Massnahmen zur Termingewährleistung:
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN;: 10
- Plausibilität des Bauprogramms und der vorgesehenen Arbeitsleistungen, Zweckmässigkeit der vorgesehenen Bauabläufe, vorgesehene personelle Mittel, Angaben zu Terminoptimierungen und Beschleunigungsmassnahmen:
ZK4: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN;: 20
- Technischer Bericht, Baustellenorganisation bzw. Organigramm, Angaben zu Installation und Baulogistik, detailliertes Abbruch- und Entsorgungskonzept, QM-Konzept und Risikoanalyse:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Schiessanlagen Weierboden, Burgistein 300m - Schiessanlage und 50 m - Schiessanlage

title: Sanierung Kugelfang 300 m - Schiessanlage Sanierung Kugelfang 50 m - Schiessanlage

description: Sanierung Kugelfang 300 m und 50 m Vollständige Dekontamination gemäss Sanierungsziel und besonderen Bestimmungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Auftragsanalyse (0-10 Punkte): 40
Sanierungskosten (0-10 Punkte): 60
Auftragsanalyse (0-10 Punkte): 40
Sanierungskosten (0-10 Punkte): 60


title: Neubau Unterrichtsräume/Kindergarten und Tagesschule Interlaken West

description: Erstellung eines Gebäudes Holz-Montagebau, Untergeschoss, Treppenhaus und Lift in Beton, Fassade in vorbewitterter Holzschalung, Flachdach extensiv begrünt.

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis, Nettobetrag (bereinigte Summe):: 100
Angebotspreis, Nettobetrag (bereinigte Summe):: 100


title: Ottenhauserstrasse Belagssanierung

description: Bei der Ottenhauserstrasse soll zwischen der Aathalstrasse und der Gemeindegrenze auf einer Länge von ca. 1‘200 m der Deckbelag saniert werden. Auf der ganzen Länge müssen die Randabschlüsse ersetzt werden. Gleichzeitig sind die Schachtdeckel und einzelne Strassenabläufe instand zu stellen.

eligibilityCriteria: siehe Besondere Bestimmungen


title: Projet (1440) 808 analyse des programmes de télévision de la SSR.

description: L'objet de l'appel d'offres consiste en des analyses quantitatives des programmes de télévision de la SSR. Les analyses doivent répondre aux exigences suivantes:1. Les programmes de télévision de la SSR sont examinés au moyen de méthodes quantitatives (analyse quantitative de contenu).2. Les analyses s'étendent sur une année civile et sont menées tous les 2 ans.3. L'échantillon pour une année comprend 2 semaines naturelles par année (lundi à dimanche), une au printemps, l'autre en automne.4. Les analyses portent, les jours des semaines naturelles conçues pour l'échantillon, sur l'ensemble du programme pendant toute la journée (24 heures).5. Les analyses établissent comment le mandat de programme défini dans la concession SSR est mis en œuvre dans les programmes de télévision examinés. S'agissant des contributions d'information, les indicateurs suivants sont déterminants: diversité des thèmes, diversité des opinions, diversité des acteurs, diversité des formes, ancrage régional et pertinence. Les variables et leurs répercussions doivent être listés dans un livre de code commenté.6. Les analyses sont liées aux analyses précédentes, de sorte à éviter autant que faire se peut les discontinuités des données (les analyses de programmes menées jusqu'ici sont publiées sur le site internet de l'OFCOM).

Bundesamt für Kommunikation

street: Zukunftstraße 44

name: Projekt (1552) 808 Analyse des SRG Online-Angebotes

GöfaK Medienforschung GmbH

street: Lennéstraße 12a


description: BKP 250 Sanitärinstallationen

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 23 Elektroinstallationen

description: BKP 242+243 Heizungsinstallationen

description: BKP 244 Lüftungsanlagen

title: BAV 27308 Liegenschaft Beckenhof / BAV 80457 Kindergarten Beckenhof

description: Instandsetzung


name: Einwohnergemeinde Allschwil Hauptabteilung Tiefbau / Umwelt

title: Allschwil, Oberwilerstrasse Abschnitt Dorfplatz bis Ochsengasse Kanal- und Strassenbauarbeiten

description: Die Gemeinde Allschwil beabsichtigt im Jahr 2015 umfangreiche Werkleitungsbauarbeiten zwischen dem Dorfplatz und der Ochsengasse durchzuführen. Es soll die Mischwasserkanalisation durch eine Schmutz- und Sauberwasserleitung ersetzt werden. Im Zuge der grossen Werkleitungsmassnahmen soll auch die Linienführung der Oberwilerstrasse zugunsten einer sicheren Fussgängerverbindung angepasst werden. Diese Massnahmen sollen im Zusammenhang mit der vom Kanton geplanten Sanierung des vorhandenen Belags- und der Fundationsschicht ausgeführt werden. Die Federführung im Projekt liegt bei der Gemeinde Allschwil. Das Tiefbauamt Basel-Landschaft schliesst sich mit den obenerwähnten Erneuerungsarbeiten dem Projekt der Gemeinde Allschwil an. Hauptmengen Kanalisation: Belagsabbruch: 580m2 Aushub: 1'735m3 Spriessung: 2'400m2 Stollenbau: 12m PP DN 500: 170m PP DN 630: 165m Schächte: 11Stück Auffüllung: 920m3 Rohrumhüllung: 20m3 Betonumhüllung: 220m3 Hauptmengen Strassenbau: Belagsabbruch Strasse: 700m2 Aushub Fundationsschicht: 950m3 Abbruch Randabschlüsse: 450m Abbruch Pflästerungen: 150m2 Abbruch Stützmauer: 10m Abbruch SS / ES: 14Stück Einbau Fundationsschicht: 950m3 Erstellen Randabschlüsse: 560m Erstellen Pflästerungen: 250m2 Bituminöse Beläge: 660t Erstellen SS / ES: 14Stück

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Preisangebot: 60
Detailliertes Bauprogramm: 30
Schlüsselpersonal und dessen Referenzen: 10
Bereinigtes Preisangebot: 60
Detailliertes Bauprogramm: 30
Schlüsselpersonal und dessen Referenzen: 10


title: Ilanz-Vrin Belagsarbeiten

description: Fräsen 5'800 m2; Belag AC T 16/22 N 600 t; Belag AC TD 16 L 450 t; Belag AC 8 N 30 t; Fundationsmaterial 50 m3


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Benjamin Bartmann,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 02, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Le projet comprend une construction modulaire en bois préfabriquée, à un étage, sans cave, y compris un couloir la reliant au bâtiment principal. Cette construction modulaire abritera des places de travail et de laboratoire ainsi qu’un local pour les installations techniques. Dans le bâtiment principal actuel, il est prévu de mettre en place de nouvelles installations sanitaires ainsi que d’adapter les installations de réfrigération. Le présent appel d’offres a pour objectif de mandater un entrepreneur général pour l’exécution du projet de construction ainsi que la mise en service du bâtiment et sa réception clés en main. Tous les travaux (conduite des travaux, construction en bois, fenêtres, ferblanterie, toiture, installations techniques, aménagements intérieurs, laboratoire, aménagements extérieurs, nettoyage du bâtiment etc.) doivent être exécutés par l’entrepreneur général.

description: Das Bauvorhaben umfasst einen eingeschossigen, vorfabrizierten Holzmodulbau ohne Unterkellerung, inklusive einem Verbindungsgang zum bestehenden Hauptgebäude. Der Holzmodulbau beinhaltet Schreib- und Laborarbeitsplätze, inklusive einem Technikraum für die haustechnischen Anlagen. Im bestehenden Hauptgebäude sind neue WC-Anlagen und Anpassungen der Kälteanlage vorgesehen. Die vorliegende Ausschreibung hat zum Ziel, einen Generalunternehmer mit der Ausführung, der Inbetriebnahme sowie der schlüsselfertigen und gebrauchstauglichen Übergabe des Bauvorhabens zu beauftragen. Alle Arbeitsgattungen (Baumeister, Holzbau, Fenster, Spengler, Bedachung, Haustechnik, Innenausbau, Labor, Umgebung, Baureinigung etc.), inklusive der Bauleitung, sind durch den Generalunternehmer zu erbringen.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Fakultative Besichtigung: 31.01.2014 Weitere Teilnahmebedingungen: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preisangebot: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preisangebot: 100


name: Office fédéral du personnel (OFPER), Centre de formation de l'administration fédérale (CFAF)

title: (14121) 614 Mise en œuvre de la formation Hermes 5

description: Le présent appel d'offres porte sur les prestations liées aux formations Hermes pour la période du 1.1.2015 au 31.12.2018 concernant la prestation de base et du 01.01.2015 au 31.12.2022 avec l'option I (cf. chap. 2.2.1.1). La période concernant l'option II s'étend du 1.1.2015 au 31.12.2022 (cf. chap. 2.2.1.2). Ces formations seront dispensées en allemand et en français:L'adjudicateur détermine les thèmes et sujets à traiter par cours, fixe les dates et prescrit la documentation de cours à utiliser.Les cours auront principalement lieu dans les locaux informatiques de l'administration fédérale, à Berne. Plus rarement, lorsqu'il s'agit de projets de formation, les cours se dérouleront dans divers centres de formation répartis dans toute la Suisse (par ex. à Genève, à Neuchâtel ou à Zurich).Prestation de base (du 1.1.2015 au 31.12.2018) et option I (du 1.1.2015 au 31.12.2022):Enseignement des cours standards en classes conformément aux directives (scénario) de l'adjudicateur:Les modules de formation (en allemand ou en français) sont les suivants:— Hermes 5 introduction, 1 jour (all. ou fr.),— Hermes 5 foundation avec certification, 2 jours (all. ou fr.),— Hermes 5 advanced avec certification, 3 jours (durée du cours ou présence de l'enseignant: 2 jours et demi) (all. ou fr.).Grille quantitative:Sur la base d'estimations (reposant sur les besoins actuels), le volume de cours escompté est le suivant:Volume estimé:Prestation de base: 2015 – 2018, détails voir cahier des charges, Page 8, Point 2.2.1.1Option I: 2015 – 2022, détails voir cahier des charges, Page 8, Point 2.2.1.1Option II (01.01.2015 – 31.12.2022):Cours standard dispensés sous la forme de classes conformément aux directives (scénario) de l'adjudicateur:— Hermes Module IT, demi-journée,— Hermes pour mandants, demi-journée,— Hermes pour apprentis dans le domaine des TIC, 1 jour.Adaptation des cours standard, par ex. en vue de formations spécifiquement liées à des projets au sein de l'administration fédérale:— développement de nouveaux cours de perfectionnement ou de spécialisation et ateliers,— nouveaux cours et ateliers et formations liées spécifiquement à des projets.Grille quantitative:Volume estimé pour l'option II: 2015 – 2022, détails voir cahier des charges, page 9, point 2.2.1.2Règles d'attribution:La grille quantitative relative aux cours est fixée en fonction des besoins. Une planification est établie chaque année, mais elle peut être modifiée selon les inscriptions définitives. L'adjudicateur peut déplacer ou annuler les cours jusqu'à dix jours ouvrables avant qu'ils ne débutent et sans que ces modifications engendrent des frais.Les valeurs indiquées aux chapitres 2.2.1.1 et 2.2.1.2 correspondent au volume total estimé sur la base de valeurs empiriques et d'estimations de la tendance.L'adjudication ne donne pas droit à la fourniture des prestations dans la mesure indiquée, mais uniquement dans la mesure qui s'avèrera nécessaire (demande de cours HERMES).La durée des cours et des certificats et / ou le contenu des cours peuvent varier en fonction de la sortie de nouvelles versions du programme HERMES ou du règlement des examens appliqué par l'organisme de certification TÜV.Chaque cours donné fait l'objet d'une évaluation effectuée par une entreprise externe mandatée par l'adjudicateur. Un formulaire électronique est envoyé aux participants à cet effet (évaluation du cours, cf. annexe 3). Norme d'assurance de la qualité: si la satisfaction des participants est insuffisante (< 5 sur 6 points au max.), des mesures sont prises en accord avec l'adjudicateur. Si la satisfaction générale est inférieure à 4,5 points, une répétition du cours peut être demandée sans frais.

street: Eigerstrasse 71

name: Projet (1472) 614 offre de formation Office

BKI AG

street: Stadthausstrasse 65


title: BKP 421 Gärtnerarbeiten und Asphaltbeläge

description: Neubau von Wohn- und Pflegezentrum Zollikon

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Service Maintenance Programmée,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: ACQUISITION D’UN BUS URBAIN

description: Fourniture d’un bus urbain fonctionnant au gaz naturel pour véhicules (GNV). Le marché est divisé en 2 lots : - Lot 1 : Fourniture d’un bus urbain - Durée du marché : 10 mois. Date de livraison prévisionnelle: septembre 2015. - Lot 2 : Maintenance du bus urbain - Durée du marché : 60 mois à compter de la réception du lot 1, reconductible 1 fois

eligibilityCriteria: Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante pour les renseignements à fournir : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Informations générales" Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature dûment remplie et signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat, dûment complétée (une par membre en cas de groupement), précisant les capacités professionnelles, financières et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l’adresse figurant en tête de l’avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale".

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: Outil de gestion du temps et de planification pour les HUG

description: Outil unique et partagé, de planification et de gestion du temps et des activités au service de l’ensemble du personnel, y compris les intérimaires.

eligibilityCriteria: Selon conditions du dossier de candidature


title: Brücke über RhB Naz, Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Beton 150 m3; Bruchsteinverkleidung 155 m2; Aushub 160 m3; Spritzbeton 40 m2; Vorfabrizierte Betonelemente 2 St; Belag 50 t


name: sd ingénierie neuchâtel sa, à l'attention de M. Michel Tripet,Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, Suisse

title: Ville de la Chaux-de-Fonds Etablissement du Plan Général de valorisation et d'Evacuation des Eaux (PGEE) Prestations de services d'ingénierie en génie civil

description: Selon cahier des charges du mandataire PGEE, mars 2014

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Direction des systèmes d'Information (DGSI)

title: Attribution de 2 postes externes pour la DGSI (LSE 2014-01)

description: Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l’objet d’une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d’adjudication spécifique, rendue en faveur d’un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu’il est possible d’allouer à un seul soumissionnaire n’est toutefois pas limité. À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé ; si trois postes correspondent au même profil, chaque soumissionnaire pourra proposer jusqu’à 6 candidats (curriculum vitae) correspondant à ce même profil. La DGSI se réserve toutefois le droit d’attribuer un candidat à un autre profil, pour autant que le profil en question corresponde aux compétences professionnelles du candidat. Le nombre de postes recherchés et le type de profil sont les suivants : 2 Développeurs confirmés-J2EE

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Matériel pour ligne à très haute tension.

description: Chaînes d'isolation pour ligne à très haute tension (380/132 kV),manchons de jonction,balisage aérien ...Voir appel d'offre.

procurementMethodDetails: OPEN

Swissgrid AG Zentraleinkauf

street: Dammstrasse 3


name: Regio Energie Solothurn,à l'attention de Heinz Fuhrer, Rötistrasse 17, 4502 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 624 94 94, Fax: 032 626 99 65, E-mail:

title: Tiefbauarbeiten für Wasserleitung Obere Zone

description: 535 Tm Wasserleitung DN 400 FZM, Sauberwasserableitung DN 315 PP und Kabelschutzrohre 2x DN 80/92 PE. Kabelzug- und Spülschächte.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Bauführer: 20
Polier: 20
Angebotspreis: 60
Bauführer: 20
Polier: 20


name: ETAVIS TSA SA,Avenue de Sévelin46, 1004 Lausanne, Suisse

description: Mise à niveau du câblage informatique pédagogique pour le Gymnase de la Cité

description: Mise à niveau du câblage informatique pédagogique pour le Gymnase Auguste Piccard

description: Mise à niveau du câblage informatique pédagogique Etat de Vaud sur plusieurs sites scolaires

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


name: Transports publics de la région lausannoise sa

title: Mandat PP7 Axe fort de trolleybus Pully-Paudex-Lutry

description: Le présent appel d'offres, à montant total plafonné, concerne les prestations complètes de l'ingénieur civil, de l'urbaniste, du paysagiste, du géotechnicien, du géomètre, des ingénieurs environnement et des ingénieurs trafic pour les études relatives au projet partiel d'aménagement PP7 des axes forts de transports publics urbains de l'agglomération lausannoise, basées sur les résultats des avant-projets établis à fin 2013.

street: Ch. du Closel 15

Daniel Willi SA

street: Avenue des Alpes 43


name: Tabelec Force et Commandes S.A.,Chemin des Mouettes10, 1027 Lonay, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: 433.3 – Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne, Suisse

title: Solution de routage et de stockage vidéo pour le futur bloc opératoire du CHUV

description: Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, l'installation, le câblage, la mise en service, la formation des utilisateurs pour une solution de routage vidéo destinée au Département des Centres Interdisciplinaires et de Logistique Médicale et installée dans le futur bloc opératoire du CHUV

eligibilityCriteria: selon appel d'offres


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Kantonsspital St.Gallen, Erneuerung Energiezentrale und Unterstationen, Bauherrenvertretung

description: Beim Kantonsspital St.Gallen sind die Energiezentrale, die Arealverbindungen und die Unterstationen zu sanieren. Es betrifft verschiedene Medien wie: Heizung, Dampf, Warmwasser, Kaltwasser, Kälte, Elektro, Medizinalgase, etc. Gesucht wird ein Bauherrenvertreter, welcher das Hochbauamt über alle Bauphasen vertreten kann. Die Leistung beinhaltet das Projektcontrolling, die Kosten- und Terminplanung. Idealerweise werden nicht nur Management-Erfahrung, sondern auch fachliche Erfahrungen in der Gebäudetechnik (insbesondere Dampf und Kälte) mitgebracht.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: Construction d'un nouveau Cycle d'orientation avec Aula à Martigny.

description: Bâtiment B, CFC 282.5 revêtement de paroi en bois lot 1 (salles de classe).

Services techniques municipaux

street: Rue de l'Hôtel de Ville 1


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Neue Lüftungsanlage

description: Elektroinstallationen, Stark- und Schwachstrom, Leuchten und Lampen

description: Ersatz der bestehenden Glasbausteine (U-Wert 1.0 W/m2K)

description: Abbruch- und Demontagearbeiten. Erdbebenverstärkungen mittels CFK Lamellen, Bohr- und Schneidearbeiten, Maurerarbeiten.

title: Sanierung Sporthalle Fischermätteli

description: Die Turnhalle Fischermätteli wurde im Jahr 1965 erbaut. Altersbedingt werden folgende Gebäudeteile saniert: Glasbausteine, Fenster, Flachdach, Lüftung, Elektroanlagen, Wärmeverteilung, Aussenflächen (Hartplatz). Zudem wird die Anlage energetisch optimiert und sicherheitstechnisch den aktuellen Vorschriften angepasst.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preisangebot (80 %):
- Referenzobjekte (20 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preisangebot (80 %):
- Referenzobjekte (20 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Bernerstrasse Hermetschloo-Brücke bis Stadtgrenze Strassenbau und Werkleitungen

description: Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Hevron S.A.,Rue de l'Avenir13, 2852 Courtételle, Suisse

name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA,avenue Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 311 72 72, E-mail:

title: Association LE FOYER - Soumission CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

description: Association LE FOYER- centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées. Construction de 2 bâtiments, démolition des bâtiments existants, transformations intérieures et extérieures, extensions et surélévation, création d'une passerelle et aménagements extérieurs.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Frontenex 54 – M170TI – mandat d'architecte.

description: Transformation des locaux pour l'aménagement d'un espace de vie enfantine.Le mandat d'architecte comprend les phases de 3 à 5 telles que définies dans le règlement SIA 102, édition 2003, ainsi qu'une offre séparée pour le relevé complet du complexe.Le montant donnant droit aux honoraires pour l'ensemble du marché est estimé à CHF 3 000 000.- HT.Estimation : CHF 536 000.-


name: ZAKU AG,à l'attention de Bernhard Indergand, Postfach 64, CH-6468 Attinghausen, Suisse, Téléphone: 041 870 88 89, E-mail:

title: Submission Kehricht- und Schlackentransporte 2015 bis 2020

description: Transport von ca. 7'000 t Kehricht pro Jahr ab ZAKU und 8'000 t Kehricht ab ZKRI zu Renergia und Transport von ca. 15'000 t Schlacke pro Jahr von Renergia zu ZAKU in 2 Varianten (V1: 75 m3 Kipper; V2: 90 m3 Schubboden) im Pendel- und / oder Rundlaufbetrieb

eligibilityCriteria: gemäss Eignungskriterien


title: BAV 80356 Sportzentrum Heuried

description: Neubau und Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) (inkl. BKP 231.2 Schaltergerätekombination / BKP 231.4 Notlichtanlagen und BKP 235.1 Brandmeldeanlagen)

eligibilityCriteria: Fragerunde schriftlich mit Angabe Sportzentrum Heuried BKP 230 per E-Mail an die Bauleitung: mail@bp-baurealisation.ch bis 20. November 2014 Beantwortung der Fragen bis 27. November 2014


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

title: Neubau Campus Moos: BKP 265 Hebeeirichtungen

description: Lieferung und Montage 1 Stück Hebebühne


name: VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA

title: Appel d'offres pour les assurances accidents LAA non SUVA, LAAC et maladie perte de gain.

description: Appel d'offres des assurance LAA non SUVA, LAAC et maladie perte de gainPrévention et gestion des absences

Municipalité – PA service du personnel

street: Rue de Lausanne 33

street: Avenue de Cour 41


name: Office des bâtiments – service achats et contractualisation

title: Entretien des locaux – palais de Justice et Glacis de Rive.

description: Prestation de nettoyage des locaux administratif.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Nombre d'heures:
Rapport du prix de l'heure pour l'entretien:
Organisation du candidat et management de la qualité et de l'environnement:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Adresse de retour selon dossier d'appel d'offre K2


name: Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

title: Renouvellement des numérisations préalables (NP) et premier relevé des adresses de bâtiments

description: Renouvellement des numérisations préalables (NP) NT2: 1'864 ha premier relevé des adresses de bâtiments

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Universität St. Gallen - Ressort Informatik

title: Outsourcing Sitecore-CMS, Betrieb und Applikationsmanagement

description: Outsourcing der Sitecore-CMS-Systeme der Universität St.Gallen, Applikationsmanagement, Support, Weiterentwicklung, Beratung, Serverbetrieb, Konnektivität, Backup


title: Erneuerungen und Ersterhebung der Gebäudeadressen im Perimeter 12

description: VS 07.11.2014


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Pfähle (Mikropfähle) ca. 70m Baugrube / Erdarbeiten, Graben / Vertiefungen 180m3 Ortbetonbau, Deckenschalung 1'450m2, Armierung 95 Tonnen (Nutzlast 10KN/m2) Maurearbeiten, KN-Mauerwerk Kanalisation im Gebäude Kleinere Abbrucharbeiten Bohr/Schneidarbeiten


name: Dürsteler Bauplaner GmbH Weidweg 15 8405 Winterthur,à l'attention de Herrn Marc Diener, Weidweg 15, 8405 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 244 06 87, E-mail:

title: Sihlquai87 - 211 Baumeisterarbeiten

description: 211 Baumeisterarbeiten, inkl. Abbruch Sanfte Renovation resp. Umbau des ganzen Schulhauses Bruttogeschossfläche ca. m2 14‘500 Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. – 4.Obergeschosse, Dachgeschoss Arbeiten: •Abbrucharbeiten •Bauplatzinstallation •Gerüst: Fassadengerüst 200kg/m2, 6'000m2 •Kanalisationsarbeiten innen •Stahlbetonarbeiten: Sanierung und Erdbebensicherung •Maurerarbeiten •Werkleitungs- und Kanalisationsanschlüsse aussen Begehung obligatorisch: 20.11.2014, 14’30 Uhr, Besammlung Haupteingang Sihlquai 87


name: Département des Infrastructres, à l'attention de Monsieur Rodicio Ignacio,Chemin du Crêt 2, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 804 29 73, Fax: 021 804 21 15, E-mail:

title: Extension et modernisation de l'hôpital de Morges

description: Création d'une extension Est, extension du plateau technique niveau 4 et mise en conformité de locaux existants.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du Commerce. Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP) et des conventions collectives en vigueur dans le Canton de Vaud


name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

title: Mensuration officielle— premier relevé.Entreprise 17 Aubonne III.

description: Travaux de premier relevé sur la commune d'Aubonne

street: Avenue de l'Université 5

Bureau d'études Rossier SA

street: Chemin du Mont-Blanc 9


name: Société des forces motrices Hongrin-Lémans SA

title: Augmentation de la puissance de l'aménagement hydroélectrique Hongrin - Léman - FMHL+

description: Le présent appel d'offre porte sur la fourniture et l'installation d'équipements de ventilation et de désenfumage, et services y relatifs pour la nouvelle centrale hydroélectrique comprenant: des galeries d'accès, une centrale en caverne, diverses chambres et puits souterrains.

street: BP 570, Chemin de Mornex 10


title: Mise à jour périodique de la mensuration officielle.Entreprise Jura Nord.

description: Travaux de mise à jour des thèmes CS et OD de la mensuration officielle sur des périmètres partiels des communes de Bassins, Berolle, Bière, Bonvillars, Ferreyres, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Gimel, Grandevent, La Praz, L'Abergement, Le Vaud, L'Isle, Longirod, Marchissy, Mauborget, Moiry, Mollens, Mont-la-Ville, Montrichet, Mutrux, Premier, Provence, Rances, Sainte-Croix, Saint-George, Tévenon et Vallorbe par mutation Interlis à partir de données numériques (orthophotos, RALF,...).

EFA+C ingénieurs géomètres officiels SA

street: Avenue Reller 42


name: Bauverwaltung Guido Niedermann,à l'attention de Guido Niedermann, Bahnhofstrasse 6, 9230 Flawil, Suisse, Téléphone: 0041 71 394 17 70, Fax: 0041 71 394 17 78, E-mail:

title: Planerwahl Ausführung Neubau Feuerwehrdepot

description: Ausführungsplanung und Ausführung für ein neu zu erstellendes Feuerwehrdepot in Flawil. Das detaillierte Bauprojekt ist vorhanden.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 627 26 03, Fax: 032 627 23 65

title: Museum Altes Zeughaus Solothurn (MAZ), Umbau und Innensanierung Schwachstrominstallationen

description: BKP Nr. 236 Schwachstrominstallationen

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung.


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Arch. Sven Canonica, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 27 44, Fax: +41 91 814 27 39, E-mail:

title: Locarno, galleria Mappo-Morettina Fornitura e montaggio comando e impianto di ventilazione

description: Fornitura e montaggio di un impianto di ventilazione per galleria stradale, compreso comando e opere da elettricista, compresi smontaggi e smaltimenti degli impianti esistenti

eligibilityCriteria: La gara è riservata a ditte attive nell'esecuzione di impianti tecnici industriali secondo le condizioni del bando CPN 102. Nel team di ditte esecutrici devono essere presenti ditte locali e con autorizzazione federale OIBT secondo le condizioni del bando.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Service achats transports publics genevois

title: Acquisition d'un véhicule avec plate forme élévatrice par bras articulé bi-mode rail/route.

description: un véhicule composé d'un châssis-cabine 2 essieux avec atelier de travail dans la cabine, équipé sur le pont d'un bras articulé téléscopique et d'une plate forme pivotante pouvant se déplacer sur la route et sur les rails pour l'entretien et les interventions du réseau des lignes de contact.

street: Route de la Chapelle 1

Schörling Rail Tech GmbH

street: Egestorffstrasse 6


name: Departement Gesundheit und Soziales, Amt für Verbraucherschutz

title: Beschaffung eines Labor-Informations und Managementsystems (LIMS) für das Amt für Verbraucherschutz

description: Lieferung und Implementation eines Labor-Informations- und Managementsystems (LIMS)

eligibilityCriteria: Gemäss Pflichtenheft (allgemeine Anforderungen an das LIMS).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Produktbewertung: 50
Referenzen: 20
Preis: 30
Produktbewertung: 50
Referenzen: 20
Preis: 30


name: Département des Finances – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU - Rénovation des étapes 1 à 4 - CFC 232 - Installations électriques GTB / MCR

description: Réalisation des installations électriques dans le cadre de la rénovation du système GTB / MCR du Centre Médical Universitaire (Bâtiments 1 à 4)


title: Neubau Campus Moos: BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle

description: Lieferung und Montage Wandschränke, Gestelle

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu 8-10 (1216TI) cloisons sèches et gypsage

description: Travaux de cloisons sèches et gypsage, CFC 271 Estimation : CHF 694'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: iris-GmbH,1-14 Ostendstrasse, 12459 Berlin, Allemagne

name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des approvisionnements,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: +41 (0) 21 626 10 20, E-mail:

title: Fourniture et installation de cellules de comptage passagers

description: Fourniture d'équipements de comptage ainsi que développement d'un logiciel de communication avec le système d'aide et d'information aux voyageurs (SAEIV) des transports publics de la région lausannoise

eligibilityCriteria: Selon documents d'appel d'offres


title: Neubau FHNW Campus Muttenz - Baugrube, Tiefbauarbeiten

description: Gegenstand und Umfang des Auftrags: - Pfählungen (BKP 171) - Anker (BKP 174) - Aushub (BKP 201) - Sanierung Schadstoffe Baugrund

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Bauprogramm Anbieter: 20
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonal: 20
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Bauprogramm Anbieter: 20
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonal: 20


name: Kantonsspital Aarau AG,à l'attention de Oliver Eichenberger, Tellstrasse 25 / PF 3103, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 0041 62 838 42 11, E-mail:

title: Erweiterung Haus 04, Neurozentrum Haustechnik

documentType: cancellationDetails

description: Das bestehende Gebäude wird mit einer statisch komplett und gebäudetechnisch weitgehend autonomen Erweiterung in der gesamten Gebäudehöhe um 12 Achsen Richtung Süden ergänzt.


name: Brandenberger+Ruosch AG,à l'attention de Olaf Vielhaber, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse, E-mail:

title: Honorarsubmission Neubau Schulanlage Unterneuhaus (kein Wettbewerb)

description: Der Zweckverband Schulanlage Unterneuhaus (Wilchingen, Hallau) führt als Auftraggeber und Bauherr zur Beschaffung der Leistungen Generalplanung/PL Bau für den Neubau Schulanlage Unterneuhaus eine Honorarsubmission (kein Wettbewerb) im selektiven, 2-stufigen Verfahren im Staatsvertragsbereich durch. Die Leistungen der Generalplanung/PL Bau für den Neubau einer Oberstufenschule mit 9.Klassen (inkl. Erweiterungsoption um 3 weitere Klassen) und einer 3-fach Turnhalle (optional 2-fach Turnhalle) im Kostenrahmen von CHF 20 Mio. (inkl. MwSt.) werden für die Leistungsphasen SIA 3 – 5 Projektierung, Ausschreibung und Realisierung ausgeschrieben. Für die Teilnahme an der Honorarsubmission Neubau Schulanlage Unterneuhaus in Wilchingen-Hallau (kein Wettbewerb), können die Ausschreibungsunterlagen ab dem 13. Oktober 2014 bei der Brandenberger+Ruosch AG, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, E-Mail ov@brandenbergerruosch.ch angefordert werden.

eligibilityCriteria: vgl. Ausschreibungsprogramm


name: Alpiq InTec Romandie SA,Route des Flumeaux45, 1008 Prilly, Suisse

name: Service Achats, à l'attention de Gilles Devals,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Installation et livraison d’une centrale photovoltaïque clé en main

description: Fourniture et construction d’une centrale photovoltaïque clé en main sur les bâtiments de Romande Energie à Noville


name: Gemeindeverwaltung Hochdorf,à l'attention de Stefan Mathis, Hauptstrasse 3, 6280 Hochdorf, Suisse, Téléphone: +41 41 941 17 17, E-mail:

title: Sanierung ARA Hochdorf

description: Lieferung und Inbetriebnahme von Schaltanlagen für die ARA

eligibilityCriteria: Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Submittierende in den letzten 8 Jahren für mindestens drei vergleichbare Objekte das Prozessleit- und Automatisierungssystem geliefert und installiert hat.


title: H417b Stützmauer Tieftobel 2, Baumeisterarbeiten

description: Beton 1'250 m3; Anker ungespannt 80 St.; Armierung 45 t; Spritzbeton 220 m2; ungebundenes Gemisch 0/45 1'000 m3; Betonabbruch 350 m3; Aushub 1'600 m3; Entwässerungsleitungen 330 m


name: École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL PL-DP DABS

title: Accompagnement de la phase de réalisation et de déploiement du projet Catalyse

description: L'EPFL a décidé de mettre en soumission les prestations d'accompagnement à la phase de réalisation et de déploiement du projet Catalyse.La mission consiste à couvrir les quatre phases suivantes :Lot A :— phase 1 : paramétrage et validation du POC pour les lots 1 et 2,— phase 2 : paramétrage, intégration et recette du système productif pour les lots 1 et 2 basé sur le POC,— phase 3 : déploiement du système productif.Lot B :— phase 1 : paramétrage et validation du POC pour le lot 3,— phase 2 : paramétrage, intégration et recette du système productif pour le lot 3 basé sur le POC,— phase 3 : déploiement du système productif.Lot C optionnel :— phase 0 : Lancement d'un appel d'offre public pour la partie e-facturation, choix de la solution,— phase 1 : paramétrage et validation du POC pour le lot 4,— phase 2 : paramétrage, intégration et recette du système productif et déploiement du système productif pour le lot 4 basé sur le POC,— phase 3 : déploiement du système productif.Comme stipulé dans le cahier des charges Catalyse (en Annexe 1), les phases 2, 3 et 4 ne seront réalisées que si les options (systèmes productifs) pour les différents lots sont activés auprès des éditeurs (basé sur les résultats du POC).

street: BI A0 528 (bâtiment BI) — station 7

ACXIAS

street: 2 RUE AUGUSTIN FRESNEL - WTC TOUR B

countryName: FR


name: Bruker AXS SAS,7 Rue de la Croix Martre, 91120 Palaiseau, France

name: Département de Neurosciences Fondamentales,Rue du Bugnon 9, 1005 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Système de photostimulation

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Projet d'aménagement hydroélectrique de Delise.Lot GRP: fourniture, installation, essais et mise en service des deux groupes de production et équipements associés.

description: Le présent appel d'offres pour le lot GRP relatif au projet de construction de la centrale de Delise porte sur la conception, la fabrication et les essais en atelier, le transport sur le site, l'installation sur site, les essais et la mise en service sur site des deux groupes de production et équipements associés.

Service achats

street: Rue de Lausanne 53

Geppert GmbH

street: Breitweg 8-10b

countryName: AT


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marietta Weibel,Predigergasse 12, 3000 Bern 7, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 43, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: La canalisation praticable du ruisseau de Köniz doit être réparée sur une longueur de 373 m à la position KS 6363012 – 6372018 en raison de l’état de la voûte et du fond. La priorité de la réparation est de conserver l’état initial de la voûte, notamment des armatures. Les dégâts localisés de la voûte sont réparés et la surface de béton protégée d’autres agressions par l’application d’un enduit contre l’humidité sur toute la surface. Les dégâts localisés du fond et des parois doivent être réparés. En outre, un enduit résistant à l’abrasion sera appliqué sur la totalité du fond. Les joints de dilatation sont réparés et isolés. Les travaux sont exécutés de l’intérieur (dimensions exiguës) et sans interrompre l’utilisation de la canalisation.

description: Der begehbare Könizbachkanal soll in der Haltung KS 6363012 - 6372018 auf eine Länge von 373 m aufgrund des Zustandes der Decke und der Sohle instandgesetzt werden. Im Vordergrund der Instandsetzung steht eine Erhaltung des Ist-Zustands der Decke, insbesondere der Bewehrungen. An der Decke werden die lokalen Schadstellen instandgesetzt und die Betonoberfläche vor einem weiteren Angriff mit einer vollflächigen Spachtelung vor Feuchtigkeit geschützt. In der Sohle und an den Wänden müssen die lokalen Schadstellen instandgesetzt werden. Zudem wird im Sohlenbereich zusätzlich eine vollflächige, abrasionsbeständige Spachtelung appliziert. Die Dilatationsfugen werden instandgesetzt und abgedichtet. Die Ausführung erfolgt vom Kanalinnern (beengte Verhältnisse) her und unter Betrieb des Kanals.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis (60%):
- Fachkompetenz Schlüsselpersonal (20%):
Polier / Vorarbeiter:
Referenzen der Schlüsselpersonen über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 10 Jahren; als vergleichbares Projekt gilt die Instandsetzung von begehbaren Abwasserkanälen (im Untertagebau) unter Betrieb im städtischen Raum mit einer Bausumme > 250‘000 CHF (inkl. MwSt.) mit Angabe über Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten / Leistungen und zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle:
- Auftrags- und Risikoanalyse mit Vorgehensvorschlag (20%):
Auftrags- und Risikoanalyse mit Terminprogramm, Bauablauf, Ressourcenplanung, terminliche Reserven, kritischer Weg, Plausibilisierung der angenommenen Leistungen und Aufzeigen von Restrisiken sowie deren Beherrschung.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Mit der Offerteingabe sind 2 Referenzaufträge in den letzten 10 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai = Angebotspreis:
A0 = niedrigstes Angebot ¨ ( Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0 (Mindestnote 1):
- Angebotspreis (60%):
- Fachkompetenz Schlüsselpersonal (20%):
Polier / Vorarbeiter:
Referenzen der Schlüsselpersonen über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 10 Jahren; als vergleichbares Projekt gilt die Instandsetzung von begehbaren Abwasserkanälen (im Untertagebau) unter Betrieb im städtischen Raum mit einer Bausumme > 250‘000 CHF (inkl. MwSt.) mit Angabe über Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten / Leistungen und zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle:
- Auftrags- und Risikoanalyse mit Vorgehensvorschlag (20%):
Auftrags- und Risikoanalyse mit Terminprogramm, Bauablauf, Ressourcenplanung, terminliche Reserven, kritischer Weg, Plausibilisierung der angenommenen Leistungen und Aufzeigen von Restrisiken sowie deren Beherrschung.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Mit der Offerteingabe sind 2 Referenzaufträge in den letzten 10 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai = Angebotspreis:
A0 = niedrigstes Angebot ¨ ( Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0 (Mindestnote 1):


title: Bauma, 15 Tösstalstrasse, ausgangs Dillhaus bis eingangs Saland, km 24.380 - 25.380, 806 Blitterswilerstrasse, ausgangs Blitterswil bis Lochholz, km 0.800 - 1.890

description: Fahrbahnlänge: 2100 m Fahrbahnbreite: Blitterswilerstrasse 5.80-6.10 m, Tösstalstrasse 7.50-11.50 m Belagsaufbruch: 1100 m2 Aushub: 600 m3 Kieslieferungen: 1150 t Randabschlüsse: 1200 m Fräsen: 9200 m2 Beläge: 4650 t Schächte: 6 St.


name: Mentha et Rosset Architectes SA,13, av. Ste-Clotilde - case postale 95, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: +41 22 328 35 66, E-mail:

title: Construction d'un espace de vie enfantine

description: Construction d'un bâtiment neuf regroupant crèche, jardin d'enfants et garderie

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Gemeindeverwaltung Fällanden Abteilung Planung und Bau

title: Gemeinde Fällanden, Ortsteil Pfaffhausen, Sanierung Zürichstrasse, Tiefbauarbeiten

description: Sanierung Fahrbahn Kanalbauarbeiten Wasserleitungsarbeiten Ersatz und Ausbau EW-Netz -Fahrbahnlänge: ca. 320m -Fahrbahnbreite: ca. 6.10 – 8.50m -Belagsaufbruch: ca. 3400m2 -Betonabbruch (Abschlüsse, Schächte, Stützmauer, etc.): ca. 400m3 -Aushub: ca. 3300m3 -Kieslieferung: ca. 2800m3 -Kabelschutzrohre: ca. 2200m -Abschlüsse: ca. 1500m -Bituminöse Beläge: ca. 1150t -Betonbeläge: 140m2 -Schächte neu (KS und SA): ca. 20Stk. -Kanal PP: ca. 415m -Bestehende Kanäle verfüllen: ca. 365m -Bestehende Stützmauer aufbetonieren: ca. 40m


description: Kabelrohrblock / Querung Neufeldbach / Spülbohrung Unterquerung neue Lorze

description: Kabelrohrblock / Querung Ochsenbach und alte Lorze / Rodung ca. 1'000 m2 / Spülbohrung Unterquerung der Autobahn

title: Kabelanlage Altgass - Herti

description: Der Kabelrohrblock ist ca. 1'200 m lang. Es werden hauptsächlich 3 Rohrblockprofile verbaut: Profil C-C: Länge = 200 m Profil D-D / E-E: Länge = 550 m Profil F-F: Länge = 340 m Das Trasseverbindet die beiden Unterwerke Altgass und Herti. Dabei werden die Autobahn und der Bach Lorze im Spülbohrverfahren unterquert.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit / Preis: 60
Lieferantenbeurteilung: 30
Technische Lösung: 10
Wirtschaftlichkeit / Preis: 60
Lieferantenbeurteilung: 30
Technische Lösung: 10


name: Schreinerei Geiser AG,Mattenhofstrasse 42, 3007 Bern, Suisse

title: BKP 273.0 Innentüren in Holz

description: Erneuerung eines Bürogebäudes


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Theobald Baerwart Schulhaus, Umbau und Instandsetzungen, BKP 273.0 Innentüren aus Holz

description: Liefern und montieren von EI30 Türen und Türanlagen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Neubau Reservoir Chamm

description: Anstelle des alten bestehenden Reservoirs Chamm wird in dessen Nähe der Neubau des neuen Reservoirs Chamm realisiert. Dieser beinhaltet die Baugrubensicherung mittels Nagelwand und den Rohbau. Hauptmengen: Humusabtrag 1150 m3 Aushub 5350 m3 Fläche Nagelwand 460 m2 Behältervolumen 1750 m3 Beton 940 m3 Bewehrung 940 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Erfahrung und Referenzen: 10
Firmenangaben, Kapazität: 10
Organigramm: 10
Qualität der Offerte, Aufgabenanalyse, Terminprogramm: 10
Preis: 60
Erfahrung und Referenzen: 10
Firmenangaben, Kapazität: 10
Organigramm: 10
Qualität der Offerte, Aufgabenanalyse, Terminprogramm: 10


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, région Ouest, I-PJ-RWT-ENB-UMW

title: Assainissement du bruit du chemin de fer de: Communes de Neuchâtel et St Blaise.

description: Construction de parois antibruit le long des voies CFF sur les communes de Neuchâtel (avec débord sur les communes d'Auvernier et d'Hauterive) et de Saint-Blaise.Commune de NeuchâtelLe projet s'étend du km CFF 71.585 au km CFF 78.241, selon les plans de situation801 à 812.Commune de Saint-BlaiseLe projet s'étend du km CFF 79.143 au km CFF 79.929, selon le plan de situation701 à 704.La longueur cumulée des parois est de 5'734 m1, représentant une surface de 13'469 m2 au-dessus du plan de roulement (PDR).Commune de NeuchâtelLa longueur cumulée des parois est de 4486 m1, représentant une surface de 10'869 m2 au-dessus du plan de roulement (PDR).Commune de St BlaiseLa longueur cumulée des parois est de 1248 m1, représentant une surface de 2600 m2 au-dessus du plan de roulement (PDR).Selon la série de prix :Terrassement :Excavation, déblai 4217 m3Remblayage 1406m3Fondations :Micropieux 17'427 m1Fondations ponctuelles 131 pcesFondations linéaires 294 m1Têtes de fondations 1103 pcesPoutres 7 pcesMontants :Montants métalliques 90'480 kgEléments de paroi antibruit :Ecrans en béton sur une face 11'380 m2Ecrans en béton sur deux faces 276 m2Ecrans en aluminium: 700m2Ecrans en verre 625 m2Eléments de soubassement 778 m2Longrines 2808 m2Gabions 119 m3Portes de secours 22 pces

street: Avenue de la Gare 43 — CP 345

F. Bernasconi & Cie SA

street: Rue du 1er Mars 20


name: AC architectes, Alexandre Clerc architectes Sàrl, à l'attention de F. Macheret,Fonderie 8c - Case postale 142, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 422 34 83, Fax: 026 422 34 93, E-mail:

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: -Un ascenseur à personnes, charge utile 1'600 kg et 21 personnes, entrainement électrique, vitesse nominale 1.6 m/s. -Un monte-charge, charge utile 3'200 kg et 42 personnes, entrainement électrique, vitesse nominale 1.0 m/s.

eligibilityCriteria: selon documents d'appel d'offre


name: HSR Hochschule für Technik Rapperswil Studiengang Bauingenieurwesen,à l'attention de Prof. Dr. Hansruedi Schneider, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil, Suisse, Téléphone: 0041 (0)55 222 41 11, Fax: 0041 (0)55 222 44 00, E-mail:

title: Hochdruck- und Hochtemperatur-Triaxialzelle

description: Hochdruck- und Hochtemperatur - Triaxialzelle für Gesteinsproben

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Anforderungen (gemäss Eignungskriterien und zu erbringende Nachweise):
2. Preis inkl. Lieferung an die HSR (inklusiv Mehrwertsteuer und Zoll) und Einführung/Training:
3. Liefertermin:
1. Anforderungen (gemäss Eignungskriterien und zu erbringende Nachweise):
2. Preis inkl. Lieferung an die HSR (inklusiv Mehrwertsteuer und Zoll) und Einführung/Training:
3. Liefertermin:


name: FFS SA Infrastruttura Progetti Regione Sud

title: Stazione di GiubiascoRinnovo Marciapiedi 1-2-3 e Canale Holcim

description: Le projet prévoit la construction d'un nouveau quai (Q1) situé à l'emplacement des anciennes voies 1-61-71-R1-8-9 et de leurs appareils de voies, ainsi que l'adaptation des quais existants (Q2 et Q3) en vue de leur mise en conformité à la nouvelle norme P55.Le rehaussement des quais impose l'adaptation des rampes d'accès existantes sur les quais Q2 et Q3.Le prolongement des rampes comporte la modification des 2 mâts des marquises existantes situés face aux rampes.Tous les escaliers reliant les quais Q1-Q2 et Q3 seront adaptés de façon à ce qu'ils aient une largeur utile de 2,75 m et qu'ils soient équipés d'un nouveau palier intermédiaire (sauf Q1).Le concept d'évacuation des eaux pluviales existantes sur toute la zone du chantier est revu. À l'intérieur des zones de protection S2 et S3, les eaux pluviales seront acheminées vers la conduite communale existante, et à l'extérieur, elles s'écouleront par gravité sur le ballast, puis seront recueillies et évacuées par des conduites de drainage placées derrière la bordure.Il est prévu d'adapter et de mettre en conformité le tracé des câbles existant afin de garantir le raccordement aux nouvelles installations et d'éliminer les conflits créés par la nouvelle configuration.Dans le cadre du projet, les interventions suivantes sont prévues:- réalisation de 2 nouveaux tampons type B4-S aux extrémités du nouveau quai Q1;- une nouvelle rampe d'accès reliant la via al Ticino au nouveau quai Q1;- réalisation d'un nouveau caniveau à l'usage de l'entreprise Holcim avec adaptation des quais 91 et 92, puis désaffectation subséquente du caniveau existant.Quantités principalesExcavations: 9 000 m3Béton coulé en place 1 650 m3Acier d'armature: 150 tCoffrages: 5 800 m2Bordures préfabriquées en L: 600 mCanalisations (tuyaux PE): 800 mTracé des câbles (batterie de tubes): 1 000 mAsphalte: 980 tEléments phonoabsorbants en béton: 220 m2Eléments phonoabsorbants en verre: 300 m2

street: Via Pedemonte 7


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Lorenzo Piero Lolli,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 75, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Inselspital Bern, Sanierung Infrastruktur Phase 3, Teilprojekt 6 - BKP 254 Medizinalgasleitungen

description: Errichten der Ringleitungen für medizinische Gase im Medien- und Logistikkanal INO-Frauenklinik bis zur Kinderklinik

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Fakultative Besichtigung: 15.07.2014, 08.00 Uhr, Inselspital Bern, Freiburgstrasse, Haupteingang Bettenhochhaus, beim Infoschalter, Geschoss A Anmeldung bis 10.07.2014, 16.00 Uhr, an Gaudenz Schütz, Enerconom AG, Tel.: 031 380 33 33, E-Mail: schuetz@enerconom.ch

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100


title: Erweiterung Reservoir Tambel, Wallisellen

description: Werkleitungen für Wasser (NPK 411) Baugrössen: Gesamtlänge Gussleitungen: 200 Meter Dimensionen (DN 200, DN 300, DN 400) Rohrleitungen in Chromstahl (NPK 426) Gesamtlänge Chromstahlleitungen: 110 Meter Dimensionen (DN 200, DN 250, DN 300)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: BAV 27308 Liegenschaft Beckenhof / BAV 80457 Kindergarten Beckenhof

description: Instandsetzung


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 14152 Fornitura tonere e inchiostro per stampanti e fax occorrenti all'amministrazione Cantonale

description: Fornitura tonere e inchiostro per stampanti e fax occorrenti .

eligibilityCriteria: Spese: nessuna


name: BATEC, Olivier Vuagnat & Associé, à l'attention de Cédric Roset,Chemin des Carpières 8, 1219 Le Lignon, Suisse, Téléphone: 022 793 73 81, E-mail:

title: CENTRE SPORTIF DE SATIGNY Création d'un terrain de football en matière synthétique Chemin de Merdisel / Route d'Aire-la-Ville

description: La commune de Satigny met en soumission la création d’un nouveau terrain de football en matière synthétique en lieu et place d’un terrain existant. Les travaux comprennent notamment les travaux de terrassement, de fond d’encaissement, de préparation des surfaces, de pose d’enrobés et d'enrobés bitumineux drainants, de mise en place du complexe du gazon synthétique, du réseau d’évacuation des eaux de surfaces, d’aménagements extérieurs, de construction de mur en gabions et de travaux liés au réseau d’assainissement.


title: Gemeinde Weiningen Contracting-Ausschreibung Wärmeverbund Brunaustrasse

description: Die Abwärme des bestehenden Biomassenkraftwerks der Firma Richi AG soll zu Heizzwecken genutzt werden. Die Gemeinde Weiningen hat einen Energieplan durch die Firma Suter – von Känel – Wild AG erstellen lassen. Das Gebiet südlich des Biomassenkraftwerks, namentlich entlang der Brunaustrasse im Gebiet Fahrweid, wurde als Zone mit Abwärmenutzung des Biomassenkraftwerkes festgelegt. Das angedachte Wärmeversorgungsgebiet umfasst die Gebäude entlang der Brunaustrasse auf Gemeindegebiet Weinigen, sowie das Primarschulhaus Fahrweid, das auf einem angrenzenden Grundstück auf dem Gebiet von Geroldswil liegt, jedoch von beiden Gemeinden benutzt wird. Die Firma Durena AG hat im Rahmen einer Machbarkeitsstudie das Wärmeabsatzpotential ermittelt und ein Wärmeversorgungskonzept ausgearbeitet. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie wurde ebenfalls das Anschlussinteresse der wichtigsten potentiellen Wärmekunden erhoben. Dabei hat sich gezeigt, dass die Variante mit dezentraler Wärmeerzeugung bei den Bezügern, mit "lauwarme Fernwärmeleitungen" vom Biomassenkraftwerk der Firma Richi AG zu allen Bezügern, bezüglich Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit am besten abschneidet. Die Gemeinde Weiningen beabsichtigt die Wärmeversorgung durch einen Contractor erstellen und betreiben zu lassen. Die vorliegende Ausschreibung dient zur Bestimmung eines Contractors für den Bau, die Finanzierung und den Betrieb des gesamten Wärmeverbundes und der Heizzentralen. Die neu zu erstellende Infrastruktur, wie die Systemtrennung in der bestehenden Heizzentrale des Biomassenkraftwerkes, der dezentralen Wärmeerzeugern mittels Wärmepumpen, das Fernwärmenetz mit den Tiefbauarbeiten und alle erforderlichen Übergabestationen werden vom Contractor finanziert und gebaut. Für den Betrieb, den Unterhalt und die Wartung sämtlicher Anlagen ist der Contractor verantwortlich. Der Contractor stellt den Kunden die erforderliche Anschlussleistung zur Verfügung und liefert die benötigte Wärmeenergie.

eligibilityCriteria: Gemäss Contracting Ausschreibung Kap. 2.5 Eignungs- und Zuschlagkriterien


name: swissbroke AG Ziegelbrücke,à l'attention de Herr Martin Trümpi, Turbinenweg 6, 8866 Ziegelbrücke, Suisse, Téléphone: 055 617 22 44, Fax: 055 617 22 28, E-mail:

title: Submission Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG und Unfallzusatzversicherung gemäss VVG

description: Oblig. Unfallversicherung gemäss UVG für das nicht SUVA-versicherte Personal der Gemeinde Glarus und der Alters- und Pflegeheime Glarus Unfallzusatzversicherung gemäss VVG für das gesamte Personal der Gemeinde Glarus, der Alters- und Pflegeheime Glarus sowie der Technischen Betriebe Glarus


title: Submission Planerleistungen Ortsplanungsrevision 2020

description: Durchführung der Ortsplanungsrevision mit einem Planungsteam mit ausgewiesenen Kompetenzen in den Fachbereichen: - Siedlungsplanung, Städtebau und Architektur - Verkehrsplanung - Landschaftsplanung - Energieplanung Der genaue Aufgabenbeschrieb ist in den Unterlagen ersichtlich.

eligibilityCriteria: 07.11.2014 Kosten: Keine


name: Caretta-Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Rolf Brugger, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 497 61 61

title: BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: Upn.La Neuveville - Bienne-Ouest / Fourniture et montage de la détection d'incendie du Ligerztunnel

description: Le projet " Fourniture et montage de la détection d’incendie du Ligerztunnel de l'Unité Territoriale IX" s'inscrit dans les mesures anticipées du projet UPlaNS du tronçon N05 La Neuveville - Bienne. L’objet du présent projet est le système de détection incendie du Ligerztunnel du domaine BSA 5 "Installation de surveillance". Sa fonction principale est de détecter les incendies ou la forte densité de fumée dans l’espace trafic et permet de déclencher les automatismes définis par la matrice inter-domaines. Temporellement le marché sera exécuté en 2 phases : • Phase 1 : VoMa 2014-2015, mesures anticipées de l’UPlaNS pour la ventilation et la détection incendie du Ligerztunnel, • Phase 2 : VoMa 2016-2017, rénovation des installations BSA du Ligerztunnel. La nouvelle installation de détection incendie, objet du présent marché, sera constituée de : • Câbles de détection linéaire posés en dalle intermédiaire, • Détecteurs de fumées associés aux trappes de désenfumage ou installés en pied droit du tunnel, • D’une nouvelle commande d’installation qui assure la surveillance du domaine. Cette commande d’installation assurera également la communication avec le système de gestion supérieur, en phase 1, il s’agit de la passerelle Infra3, en phase 2 avec la GS. L’entreprise devra donc prendre en considération dès le début du projet l’état final de l’installation à l’horizon UPlaNS 2016-2017 et au titre du présent marché assurera les évolutions de l’installation au fur et à mesure de la progression du projet.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges. • Respect de toutes les prescriptions légales, notamment attestation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la protection des travailleurs et l’égalité de salaire entre hommes et femmes, • Respect de la structure de l’offre définie dans le document « Conditions et cahier des charges », • Acception sans réserve du projet de contrat d’entreprise.


name: IVF HARTMANN AG,Victor von Bruns-Strasse28, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Suisse

name: Centrale d'achats de l'Hôpital du Valais

title: Systèmes de traitement des plaies par pression négative et consommables associés

description: l’Hôpital du Valais souhaite faire une consultation pour l’achat ou la location de systèmes de traitement des plaies par pression négative

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Bezirk Küssnacht,à l'attention de Ressort Infrastruktur, Seeplatz 2/3, 6403 Küssnacht am Rigi, Suisse

title: Sunnehof - das Zuhause im Alter, Neubau Wohnhaus B / BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

description: Fenster Holz/Metall 3fach IV (Minergie-Standard) inkl. liefern und versetzen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Total Works Contract: Turnkey project works of the new sub station „Raurica“ (50 kV / 13,6 kV) north of Pratteln BL. This includes the overall planning; the total project management, total works; the engineering of the electrical equipment and the building (civil works); supply and erection and cabling and the total commissioning of the electrical system.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Ecoquartier Jonction Stand 22 (1249TI) chauffage, ventilation.

description: Installations chauffage et ventilation.Estimation: CHF 2'932'009.92

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Gemeinde Rüschlikon Abteilung Liegenschaften,à l'attention de Sandra Knabenhans, Pilgerweg 29, 8803 Rüschlikon, Suisse, Téléphone: 044 724 72 50, E-mail:

title: Energetische Sanierung Primarschulhaus Moos: BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle, dgl.

description: Liefern und Montieren Wandschränke, Gestelle

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


title: Neubau Sprachheilschule "Mädchenhaus" St.Gallen

description: Neubau Sprachheilschule "Mädchenhaus", 9000 St.Gallen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


title: BKP 221.3 Pfostenriegelverglasung / Aussentüren

description: Der neue Schultrakt soll Platz für 23 Klassen (Kindergarten, Unter-, Mittel- und Oberstufe anbieten). Es ist zusätzlich ein Sport- und Mehrzwecktrakt geplant. Der Perimeter des neuen Schulhauses befindet sich auf dem ehemaligen Züblin Areal in Schlieren West, einem langgestreckten Stadtteil zwischen der meistbefahrenen Bahnstrecke des Zürcher Limmattals und der Badenerstrasse mit der zukünftigen Limmattalbahn. Der Bezug des neuen Schulhauses ist auf Frühling 2017 geplant. Der Kopfbau des Schultraktes hat 6 Geschosse, der Flachbau des Schultraktes hat 4 Geschosse (mit Untergeschoss). Der Sport-/Mehrzwecktrakt hat 1 bis 3 Geschosse.


title: Mélange de noix et fruits secs

description: La Base logistique de l'armée ( BLA ) est responsable de la livraison de Ravioli pour l'armée suisse. Pour pouvoir accomplir cette tâche, la BLA doit être en mesure de garantir l'approvisionnement idoine des destinataires.

eligibilityCriteria: aucune


name: Sezione della logistica, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, URL www.ti.ch/logistica

title: 14017 - Concorso per le opere da fornitura carta per fotocopiatrici stampanti laser e a getto d’inchiostro (30 mesi) occorrenti all’amministrazione Cantonale

description: Opere da fornitura carta per fotocopiatrici stampanti laser e a getto d’inchiostro (30 mesi) occorrenti all’amministrazione Cantonale. Quantitativi principali: - 200'000'000 di fogli (= 2000 palette).

eligibilityCriteria: La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 12a CIAP).