name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N01/38, 42 extension du contournement nord de Zurich (ANU), Chatzenbach Nord.

description: La route nationale N01 est aménagée intégralement en une 2 x 3 voies entre l'échangeur de Limmattal et l'intersection de Zurich Nord (contournement nord de Zurich). Le tunnel de Gubrist est complété par une 3e galerie en direction de Berne. Après les travaux d'extension, la construction des deux galeries existantes du tunnel de Gubrist sera également entièrement remise en état. Le projet vise à éliminer le goulot d'étranglement actuel au niveau des capacités du trafic et à améliorer la sécurité du trafic.Cette extension sollicite des surfaces pour lesquelles un remplacement doit être créé conformément à l'article 18 de la LPN. Pour ce faire, différentes mesures de compensation et de remplacement sont prévues et mises à l'enquête publiquement. Une partie de cette obligation de remplacement est satisfaite avec les mesures de compensation et de remplacement « G04 aménagement de Chatzenbach Nord ». Le périmètre du projet des mesures de compensation et de remplacement G04 aménagement de Chatzenbach Nord commence au croisement du chemin de Büsisee avec le Huszelgweg et se termine à l'entrée du passage couvert passant sous la route nationale. Chatzenbach doit aussi être revitalisé et aménagé sur ce tronçon. Le tronçon allant de la Horensteinstrasse au début du périmètre a déjà été remis à ciel ouvert et revitalisé précédemment.Le présent mandat comprend les prestations d'ingénierie pour les phases de la SIA 41-53 Extension du contournement nord de Zurich Mesures de compensation et de remplacement G04 « aménagement, élargissement de Chatzenbach Nord » ainsi que le projet préalable et de construction (phases 31 et 32) des ponts requis (fondations incluses) sur Chatzenbach Nord et le projet d'ouvrage (phase 32) pour le collecteur de drainage. Les prestations d'ingénierie pour le tronçon Chatzenbach Sud ne font pas partie de ce mandat (interface = passage couvert de Chatzenbach sous la route nationale).L'équipe de projet recherchée est composée d'un chef de projet, d'un chef de chantier local et de son suppléant.

awardCriteriaDetails:
CA 1 : prix:
CA 2 : personnes clés , qualification pour répondre aux exigences du projet:
- ZK 2.1 Chef de projet:
- ZK 2.2 Chef de chantier local:
CA 3 : analyse des taches et proposition d'approche / concept de gestion de la qualite / analyse des risques ; avec la sous-division suivante ::
- ZK 3.1 Analyse des tâches et proposition d'approche:
- ZK 3.2 Concept de gestion de la qualité / analyse des risques:
.:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

BG Ingenieure und Berater AG

street: Leutschenbachstrasse 45


currency: CHF

name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, Filiale Winterthur

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: N03/60 Anschluss Pfäffikon, Erneuerung Churerstrasse

documentType: tenderNotice

description: Die Churerstrasse als Teil des ASTRA-Perimeters im Ortsbereich 8808 Pfäffikon wird im Rahmen des Massnahmenprojektes auf einer Streckenlänge von ca. 500 m saniert. Im Sanierungsumfang enthalten ist insbesondere: - Sanierung der beschädigten Betonfahrbahnplatten durch Reprofilierung/ Risssanierung - Totalersatz defekter Betonfahrbahnplatten - Abbruch und Ersatz des bestehenden Kreisverkehrs - Ersatz bestehender Fahrbahnrandeinfassungen - Reparatur/Ersatz vorhandener Entwässerungsleitungen/ Strasseneinläufe/ Schlammsammler - Hocheinbau einer neuen Asphaltdeckschicht - Austausch/ Erneuerung von Lichsignalschleifen - Erneuerung der Markierungen - Anpassung des Trottoirs und der Grundstückszufahrten - Abbruch und Neubau vorhandener Verkehrsinseln

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: Preis: 60
ZK2: Bauprogramm. Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr: 20
ZK3: Inhalt/Qualität der eingereichten Unterlagen (wie Baustelleneinrichtungen, Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse): 20
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: Preis: 60
ZK2: Bauprogramm. Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr: 20
ZK3: Inhalt/Qualität der eingereichten Unterlagen (wie Baustelleneinrichtungen, Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse): 20
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Office des bâtiments – direction de l'ingénierie et énergie

title: HUG bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public

description: Fourniture lustrerie BDL2

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Adresse selon dossier d'appel d'offres K2


name: Paul Scherrer Institut, PSI / Strategischer Einkauf

title: Nacelle télescopique de sauvetage pour service du feu.

description: Nacelle télescopique pour service du feu pour sauvetages en hauteur et en profondeur. La nacelle doit être pourvue de l'équipement nécessaire aux missions d'extinction et d'assistance technique. Pour les spécifications détaillées, voir le cahier des charges.

mainProcurementCategory: goods

street: OVGA/215 (WTO! do not open)


title: Renouvellement de l'aménagement hydroélectrique de la Pissevache: lot 3 - conduite forcée

description: Etude, dimensionnement, fourniture, transport, implantation, montage et contrôle de tous les éléments permettant la réalisation de la nouvelle conduite forcée. La conduite forcée doit permettre l'exploitation d'un débit de 400 l/s avec une chute brute de 507 m. La conduite forcée est composée d'un tronçon supérieur, à l'air libre, DN 400 d'une longueur de 280 m et d'un tronçon inférieur, en galerie, DN 400 d'une longueur de 770m.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Services Industriels de Genève - Valorisation des déchets, à l'attention de Thierry Gaudreau,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 727 40 02, E-mail:

title: Mesure des émissions des fours à grille de SIG

description: Acteur essentiel du bien être quotidien des Genevois, SIG fournit l’eau, le gaz, l’électricité et l’énergie thermique. Engagée en faveur du développement durable, SIG valorise les déchets, traite les eaux usées et propose des services innovants dans les domaines de l’énergie et des télécoms. Dans ce contexte, le prestataire aura pour mission de produire entre autres le livrable suivant : Le mandat consistera, à mesurer les émissions des fours à grille no. 5 et 6 pour le cas de charge 100 % selon les données de l'OPair (mesures en hiver) et mesures des dioxines et furanes avant et après catalyseur et aux fumées épurées, ainsi que NH3 avant et après laveur (mesures été et hiver). Les mesures seront réalisées selon les "Recommandations sur la mesure des émissions de polluants atmosphériques des installations fixes" de I'OFEFP du 25 janvier 1996 et les règles du "Verein Deutscher Ingenieure" (VOl) qui y sont citées. II est prévu de réaliser deux campagnes par année pendant trois ans selon le programme. Les résultats seront présentés dans un rapport détaillé par four (5 exemplaires + pdf; CD-ROM avec l'ensemble des valeurs enregistrées en continue) pour les mesures de la campagne d'été et dans deux rapports séparés pour la campagne d'hiver (OPair et mesures supplémentaires séparées). Il est attribué pour une période de trois ans et porte sur les exercices civils 2014 à 2016. Le mandat peut être dénoncé de part et d’autre après chaque mission.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les dossiers émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplômes, certificats, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: services


title: CT-Infrastructure.

description: CT-Infrastructure SwissFEL / Matériel pour l'infrastructure de communication du PSI.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Service organisation:
Date de livraison:

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

Connectis AG

street: Freiburgstrasse 251


name: Stadt Illnau-Effretikon Abteilung Tiefbau

title: Instandsetzung Hinterbüelstrasse, Effretikon

description: Instandsetzung Strassenoberbau, Wasserversorgungsleitung, Entwässerungsleitung und EKZ Kabeltrassee. Hauptkubaturen: - Belagsaufbruch: 1'200 m2 - Belag fräsen: 500 m2 - Ersatz Abschlüsse: 400 m1 - Aushub: 900 m3 - Spriessung: 300 m2 - Tragschicht ACT 22 N: 210 t - Deckschicht AC 8 N: 150 t - Kieslieferung (lose): 680 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1459) 317 Application web IBS.

description: Pour le relevé et la diffusion de l'inventaire et de la statistique financière, l'Office fédéral de la statistique (OFS) utilise l'application IBS (plate-forme Internet de l'inventaire et de la statistique financière des prestations sociales sous condition de ressources) qu'il a développée spécifiquement à cette fin. Cette application ne satisfait plus aux besoins actuels et doit être intégralement remplacée.Le présent appel d'offres vise à trouver un fournisseur compétent, fiable et performant qui réalise et implémente l'application web en étroite collaboration avec l'OFS et qui, après la mise en production, en assure l'exploitation, la maintenance et l'assistance. L'appel d'offres comprend les éléments suivants:Prestation de base 1: établissement d'une planification détailléeOption 1: développement et mise à disposition de l'application web IBSOption 2: exploitation IBSOption 3: maintenance et assistance IBS pour un volume allant jusqu'à 1 000 heuresOption 4: développement et mise en œuvre Changes IBS jusqu'à concurrence de 6 000 heures

street: Fellerstrasse 21

Bedag Informatik AG

street: Engehaldenstrasse 12


title: Financial Sector Backstopper for SECO-Portfolio in Vietnam and Indonesia.

description: The Backstopper's scope of work covers advice on the implementation of a broad type of technical assistance and capacity development projects and general advice on financial sector issues. On the one hand, the Backstopper will assist SECO in the design and identification of bilateral technical assistance programs for the financial sectors in Vietnam and Indonesia.On the other hand, the Backstopper is to provide advisory services to SECO regarding selected financial sector issues and the overall financial sector situation in Indonesia and Vietnam in the following areas: i) financial sector reforms; ii) financial sector's legal and regulatory framework; iii) banking sector issues; and iv) capital market development.

Macroeconomic Support Unit (WEMU)

street: Holzikofenweg 36

Consulting Base Limited

street: 6A Langford Place

postalCode: NW8 0LL

countryName: UK


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Schulhaus Sandgruben mit Sporthallen; BKP 215.1 Gerüste

description: BKP 215.1 Gerüste Gerüstarbeiten für Fassadenbau inkl. Abladepodeste, Gerüstlifte und dgl. für Neubau Sekundarschulhaus mit Sporthallen und Kindergarten.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


title: Bedachungsarbeiten

description: Dans le cadre du projet «Concentration ZAS» du Centre de réparation CFF de Zurich Altstetten (RZA), les activités de réparation des voitures sont regroupées dans la partie est du site. Pour ce faire, un ensemble immobilier existant doit être transformé, assaini et équipé des locaux de repas, bureaux, ateliers et postes de travail nécessaires. Les travaux comprennent l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment, y compris le ravalement de la façade nord, le remplacement intégral des infrastructures du bâtiment et le démantèlement de certaines parties. Le projet englobe par ailleurs la mise en place d’un nouveau dispositif de déplacement rotatif qui permet d’acheminer les véhicules vers les nouveaux postes de travail.

eligibilityCriteria: siehe Dokument "Verfahrensbestimmungen" (Ausschreibungsunterlagen)


name: WERNER ISOLATIONS SA,Rue Camille-Martin 3, 1203 Genève, Suisse

name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,Case postale 22, 1211 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU - IUML / SPC / ANATOMIE - LOT 255.00 - Isolation instalations sanitaires

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HEG Battelle - Bâtiment B / Tableaux électriques

description: Tableaux électriques : - La fourniture et la pose des éléments décrits dans l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N01/52, 54, 55, 56 UPlaNS Saint-Gall ouest – Saint-Gall Est.Planificateur de la ventilation pour la réfection complète des installations de ventilation des tunnels de Rosenberg, Schoren et Stephanshorn pour les phases 32 – 53 de la SIA.

description: Le tronçon autoroutier de la N01 situé sur le territoire de la ville de Saint-Gall entre la jonction de Winkeln et Neudorf (env. km 375.0 - 385.1) est rénové selon la stratégie UPlaNS de l'OFROU. Ayant plus de 25 ans, les installations de ventilation des tunnels de tout le tronçon du projet doivent être remplacées. Il s'agit d'apporter les prestations des phases 32 – 53 de la SIA.

awardCriteriaDetails:
CA 1: Prix:
CA2: Personnes clés, qualification par rapport aux exigences du projet, avec la division suivante::
Chef de projet:
Chef de projet suppléant:
CA 3: Analyse des taches et proposition d'approche / concept de gestion de la qualite / analyse des risques; avec la sous-division suivante::
Analyse des tâches:
Proposition d'approche:
Concept de gestion de la qualité:
Analyse des risques:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
L'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

Pöyry Schweiz AG

street: Herostrasse 12


name: Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, Obere Dorfstrasse 32, CH-8700 Küsnacht

title: Sanierung Limbergstrasse, Küsnacht / Abschnitt: Allmend bis Wolentberen

description: Kanal- Werkleitungs- und Strassenbau ca. 2.5 Mio

eligibilityCriteria: Erfahrung im Tief- und Strassenbau aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


name: c/o Baumeler Leitungsbau AG,Löwenstrasse 6, 6004 Luzern, Suisse

title: N02, Bestehendes Tunnelsystem Belchen (BTB), TP 4.4 Infrastruktur Tunnel, Neuinstallationen, Kabelanlagen und Umbau BSA im Tunnel - Nachtrag

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Bahnhof Erstfeld, km 42.08 Instandsetzung Strassenüberführung und Neubau Fussgängersteg Erstfeld

description: Bahnhof Erstfeld: Tiefbau, Baumeisterarbeiten Abbrucharbeiten, Einhausung, Korrosionsschutzarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Strassenabdichtungsarbeiten, Belagsarbeiten, Stahlbauarbeiten neuer Fussgängersteg Hauptmengen Abbruch bestehende Fahrbahnplatte, 80 m3 Neuer Korrosionsschutz Stahlteile, 2'100 m2 Baustahl, 63'000 kg Schalungen, 650 m2 Bewehrungen, 47'000 kg Ortsbeton, 190 m3 Spannglieder, 160 m PBD-Abdichtung, 900 m2 PMMA-Abdichtung, 130 m2 Gussasphalt, 68 t Instandsetzung Natursteinmauerwerk, 200 m2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt.:
1) Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweise::
- Mind. 1 Referenz der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen zu vergleichbaren Bauobjekten (Brückenneubau, Brückeninstandsetzung gebaut unter:
Bahnbetrieb):
- Gültiger Ausweis ScP und deren Stellvertreter (Schichtarbeit):
2) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation insbesondere Montage- und Demontage Gerüst/Einhausung und Montage Fussgängersteg:
3) Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweise::
- Bauprogramm mit Einhaltung Meilensteine der reservierten Sperrblöcke:
- Nachweis über die vorgesehene Arbeitsleistung (Anzahl, Grösse, Zusammensetzung der Arbeitsequipen):
4) Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweise::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
- Einhausungskonzept inkl. Schleusen:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt der Bewertungen der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-) Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt.:
1) Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweise::
- Mind. 1 Referenz der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen zu vergleichbaren Bauobjekten (Brückenneubau, Brückeninstandsetzung gebaut unter:
Bahnbetrieb):
- Gültiger Ausweis ScP und deren Stellvertreter (Schichtarbeit):
2) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation insbesondere Montage- und Demontage Gerüst/Einhausung und Montage Fussgängersteg:
3) Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweise::
- Bauprogramm mit Einhaltung Meilensteine der reservierten Sperrblöcke:
- Nachweis über die vorgesehene Arbeitsleistung (Anzahl, Grösse, Zusammensetzung der Arbeitsequipen):
4) Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweise::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
- Einhausungskonzept inkl. Schleusen:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt der Bewertungen der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-) Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Sanierung Grundwasserfassung Selhofen, Schaltgerätekombinationen

description: Demontage und Entsorgung der alten Schaltanlagen (inkl. Kompensationsanlagen, evtl. PCB-haltig). Herstellung, Lieferung, Montage: Schaltanlagen ZPW1, ZPW3, HPW, Hauptverteilung HPW, Doppelboden-HPW. Lieferung Leerfelder mit Türen (lackiert, mit Ausschnitten gemäss Angaben Rittmeyer).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Referenzen im Bereich von Anlagenbau: 30
Firmenorganisation: 10
Angebotspreis: 60
Referenzen im Bereich von Anlagenbau: 30
Firmenorganisation: 10


name: Administration communale, à l'attention de Thierry Lenweiter,Grand-rue 47, 2735 Malleray, Suisse, Téléphone: 0324916040, Fax: 0324916049, E-mail:

title: Réfection de la place de sport du Centre sportif de Champ-Martin

description: réfection de la place de sport, avec revêtement synthétique, sur une surface de 1'110 m2 (37 m x 30 m)

eligibilityCriteria: Entreprise spécialisée dans la pose de revêtement synthétique à l'extérieur et qui agira comme entreprise générale


name: Kirsch GmbH,Biewerer Strasse 231, 54293 Trier, Allemagne

title: Stromerzeugungsaggregate

description: Pour des raisons tactiques, mais également en raison de l'autonomie requise de l'alimentation en électricité, l'armée utilise toujours plus fréquemment des consommateurs de courant continu. Un groupe électrogène ( GE ) d'une tension de 28 VDC pour 2-5 kW doit être acquis pour qu'il soit en tout temps possible de charger les accumulateurs ou d'alimenter directement les consommateurs de courant continu. Le GE 28 VDC 2-5 kW sera utilisé pour l'alimentation directe de consommateurs de courant continu et pour le chargement de batteries tampons et de batteries au plomb de 24V ainsi que d'accumulateurs au nickel-cadmium, au nickel-hydrure métallique, au lithium-polymère, au lithium-ion, etc. Le GE 28 VDC doit être une source d'énergie autonome pouvant être utilisée de manière polyvalente. Il doit toutefois aussi, comme composante de système, pouvoir être intégré dans un véhicule ou être fixé à un véhicule.

eligibilityCriteria: Sans information


name: Hochbauamt Kanton Zürich, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich

title: BKP 221.1 Fenster in Holz Metall

description: Das Bauvorhaben gliedert sich in die bestehenden Gebäudeteile Turnhallen und Garderobentrakt mit Baujahr 1981. An der Gebäudehülle Turnhallen finden energetische Sanierungen statt. Die Fassade der Turnhalle 1981 besteht aus Eternit. Der Garderobentrakt wird aufgestockt und mit kleineren Anpassungen in den Geschossen umgebaut. Arbeiten 221.1 Fenster in Holz Metall: Ersatz der bestehenden Fenster im Rahmen der energetischen Sanierung zu Turnhallen und Garderobentrakt. Gesamtfläche 415m2. Rückbau und Entsorgung von bestehenden Fenstern. Verglasung im Bereich von Fluchtwegen mit Brandschutzanforderungen E30.

eligibilityCriteria: 18.08.2014 Kosten: Keine


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Nationalstrassenbau

title: N5 Umfahrung Biel, Verfasser UVB 3. Stufe Westast/Vingelz (Mandat W6)


title: BAV 40179 Pflegezentrum Witkikon

description: Gesamtinstandsetzung "Haus B"


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 52, Jonschwil, Poststrasse, km 1.187 bis 1.609

description: Belagsarbeiten - Aushub fest 1'400 m3 - Ungebundene Gemische lose 1'800 m3 - Randabschlüsse liefern 900 m - Asphaltbetonbeläge aufbrechen 2'800 m2 - Asphaltbetonbeläge 1'100 t


name: René May S.A.,Route de Reculan1, 1030 Bussigny-Lausanne, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: N09 - Ant.Vennes-Chexbres Ouvrages Art - Assainissement du solde des joints de chaussée de Vennes-Villeneuve 2015/2016 - Lot 84

description: 1. Remplacement de 16 joints de chaussée sur les ouvrages suivants : - PS RC 770c Jonction Belmont - Pont sur la Salenche Gauche - Ponts des Curnilles Droite/Gauche - Ponts de l'échangeur Veyre Droite/Gauche - Ponts sur la Veraye Droite/Gauche Les prestations à fournir sont la fourniture et la pose sous trafic de joints de chaussée, avec utilisation du Fly-Over sur certains ouvrages. 2. Le remplacement de 6 joints pour le Pont sur la Salenche Droite et pour les Ponts des Vuarennes Droite/Gauche implique l'usage du Fly-Over en mode « séparé ». Toutefois, pour l'heure, le pouvoir adjudicateur ne sait pas si l'usage du Fly-Over en mode « séparé » sous trafic est possible. Le remplacement de ces 6 joints est subordonné à la possibilité d'utiliser le Fly-Over en mode séparé et est une prestation optionnelle de ce marché. Les prestations à fournir sont la fourniture et la pose sous trafic de joints de chaussée, avec utilisation du Fly-Over.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


name: Rehabilitationszentrum Valens Betriebstechnik 7317 Valens,à l'attention de Michael Salzgeber, Quaderenstrasse 7, 7317 Valens, Suisse, Téléphone: 081 303 15 02, Fax: 081 303 15 10, E-mail:

title: Sanierung Fenster Trakt D

description: Ersatz der bestehenden Fenster durch Holz/Aluminiumfenster

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Kanton Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz, Suisse

title: Murgangschutzmassnahmen Dornirunse bei Sisikon

description: Bei Dorni soll der Schutz vor Murgängen verbessert werden. Das Massnahmenpaket setzt sich wie folgt zusammen: Instandstellung bestehende Gerinneschale, Erstellung Gerinnekorrektur als Raubett und Neubau Geschiebesammler in Stahlbeton mit Tirolerfassung, Erstellung von Murgang-Ablenkdämmen, lokale Anpassungen an Strassenführung. Umfang und Inhalt der zu erbringenden Ingenieurleistungen richten sich nach den Phasen und Teilphasen gemäss SIA LHO 103, Ziffern 4.1.4 und 4.1.5, Spalte Grundleistungen. Für genauere Angaben wird auf die Projektunterlagen verwiesen (zu beziehen bei der Beschaffungsstelle).

eligibilityCriteria: Es gelten keine Unternehmungen als vorbefasst. Sämtliche bisherigen Verfasser von Studien, Vorprojekten etc. im Zusammenhang mit den Schutzmassnahmen an der Dornirunse sind ausdrücklich zum Wettbewerb zugelassen. Die erarbeiteten Unterlagen sind den Submissionsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Informationen ist dadurch hergestellt. Gleichbehandlung und Transparenz sind gewährleistet.


name: Lami SA, bureau d'études et atelier de dessins

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01 PUN La Sarraz – Chavornay.

description: Le trafic entre Lausanne et Yverdon est de plus en plus chargé, causant des ralentissements et réduisant la sécurité des usagers, en particulier aux heures de pointe. Des études préliminaires demandées par l'Ofrou ont permis d'identifier les causes de ces congestions, et d'isoler deux tronçons nécessitant des mesures d'aménagement pour résoudre ces problèmes à court et moyen terme: des réaffectations de bandes d'arrêt d'urgence (RBAU, Pannenstreifenumnutzung, PUN).Tronçon N01 entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et la jonction de Cossonay:Réalisation d'une PUN temporaire symétrique, de jonction à jonction, sur les deux chaussées, avec dosage aux jonctions de Cossonay (direction Yverdon) et de La Sarraz (direction Lausanne), et uniformisation de la signalisation.Objectif: amélioration de la fluidité du trafic aux heures de pointe.Tronçon N01 entre les jonctions de La Sarraz et Chavornay:Réalisation d'une PUN permanente et dissymétrique entre les deux jonctions, uniquement sur la chaussée direction Lausanne, traversant l'aire de repos de Bavois, avec dosage à la jonction de Chavornay (bretelle d'entrée direction Lausanne), et uniformisation de la signalisation.Objectif: amélioration de la sécurité et de la fluidité du trafic, en particulier lié au trafic poids lourds et à la bretelle d'insertion depuis l'aire de repos de Bavois.Ce mandat couvre deux projets répartis sur deux contrats différents:N01.08 130065 PUN Villars-Sainte-Croix – Cossonay, des km 68.00 à 77.50N01.10 130060 PUN La Sarraz – Chavornay, des km 77.50 à 86.30Les prestations de mandataire à fournir comprennent:- pour le projet PUN Villars-Sainte-Croix – Cossonay, les phases partielles suivantes:o MP « Projet d'intervention »,o 41 « Appels d'offres, comparaisons des offres, proposition d'adjudication »,o 51 « Documents d'exécution »,o 52 « Exécution de la mesure »,o 53 « Mise en service, achèvement ».- pour le projet PUN La Sarraz – Chavornay, les phases partielles suivantes:o AP/MK « Projet définitif »,o DP/MP « Projet de détail »,o 41 « Appels d'offres, comparaisons des offres, proposition d'adjudication »,o 51 « Documents d'exécution »,o 52 « Exécution de la mesure »,o 53 « Mise en service, achèvement ».

street: Place de la Gare 7

Boess + Partner AG

street: Wankdorffeldstrasse 64

street: Rue des Moulins 13


name: Serrurerie 2000 SA,12, route de Compois, 1253 Meinier, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu 8-10 (1216TI) Serrurerie générale


name: Politische Gemeinde Männedorf Abteilung Liegenschaften

title: Brüstungsgeräte (Heizen / Lüften)

description: Ausführung in 2 Etappen mit Unterbruch von ca. 1 Jahr Minergie-ECO

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Termin: 30
Lehrlinge: 10
Preis: 60
Termin: 30
Lehrlinge: 10


name: Travaux spéciaux Biollay S.A.,Route de Denges32, 1027 Lonay, Suisse

title: Commune de Troistorrents - Construction d'un parking Revêtements de sols sans joints

description: Construction d'un parking et réaménagement d'un tronçon de la route cantonale N° 111

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Eurogranite AG,Tannenwiesenstrasse 3, 8570 Weinfelden, Suisse

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: SwissFEL Girder


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I,à l'attention de Stefan Schöni, Schlossberg 20, 3601 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: Bypass Thun Nord: Los 1, Baumeister

description: Baumeisterarbeiten Bypass Thun Nord, Los 1 (Steffisburg). Erstellung Verbindungsstrasse Stockhornstrasse-Zubringer. Umbau Bernstrasse mit Strassenbau und Werkleitungen unter Verkehr. Anpassungen Zubringer und Grosskreisel unter Verkehr mit zahlreichen Kunstbauten (Stützmauern, Anpassung bestehender Überführungen u.a. der BLS, Pumpwerk), Strassenbau, Werkleitungen und neuer SABA. Neue Verbindungsstrasse vom Zubringer zur neuen Aarequerung (exkl.). Hauptmengen: Allgemein: Verkehrsphasen: 7 Stk. Strassenbau: Abtrag A-Boden: 12'000 m2 Abtrag B-Boden: 11'000 m2 Aushub Strasse: 30'000 m3 Abbruch Belag: 5'000 m2 Stabilisierung: 8'000 m3 Fundationsschicht: 18'000 m3 Randabschlüsse: 6'200 m1 Asphaltbelag: 12'000 t Betonbelag maschinell: 2'700 m2 Strassenentwässerung: 2'450 m1 SABA mit Pumpwerk: 1 Stk. Kunstbauten: Stützmauern: 5 Stk. Anpassung BLS-Brücke: 1 Stk. Anpassung Strassenbrücken: 2 Stk. Befestigte Grünmauer: 1 Stk. Abbruch Personenunterführungen: 2 Stk. Aushub: 14'000 m3 Hinterfüllung: 21'000 m3 Spundwände: 900 m2 Rühlwände: 50 m2 Fertigelemente (L = ca. 11.40 m; B = 1.20 bis 2.40 m; 4 Typen) 12 Stk. Abdichtung: 1'500 m2 Ortsbeton: 5'400 m3 Bewehrung: 600 To Instandsetzung: 2'000 m2 Werkleitungen: Kanalisation: 300 m1 Swisscom: 750 m1 Elektroleitungen und Rohrblöcke: 1'900 m1 BSA-Leitungen: 400 m1 LSA-Leitungen: 600 m1 NetZulg Trinkwasser: 950 m1 Energie Thun Gas: 1'500 m1 Ortsbetonschächte: 12 Stk. Schlagvortriebe: ca. 35 m1

eligibilityCriteria: Gemäss GATT/WTO-Abkommen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 2-Couvert Methode:
Couvert 1: technisches Angebot:
Teilkriterien::
- ZK 1: Bauprogramm mit Erläuterungen: 50 %:
- ZK 2: Technischer Bericht: 30 %:
- ZK 3: Projekt-Qualitätsmanagementkonzept: 20 %:
Couvert 2: Preisangebot:
Angebotspreis: 100 %:
Schlussbewertung::
technisches Angebot: 40 %:
Preisangebot: 60 %:
2-Couvert Methode:
Couvert 1: technisches Angebot:
Teilkriterien::
- ZK 1: Bauprogramm mit Erläuterungen: 50 %:
- ZK 2: Technischer Bericht: 30 %:
- ZK 3: Projekt-Qualitätsmanagementkonzept: 20 %:
Couvert 2: Preisangebot:
Angebotspreis: 100 %:
Schlussbewertung::
technisches Angebot: 40 %:
Preisangebot: 60 %:


currency: EUR

name: DB ProjektBau GmbH, Schwarzwaldstr. 82, D-76137 Karlsruhe

title: CH - ESTW-Z Thayngen, Ausbau der Bahnstation Thayngen, Strecke 4000 (Mannheim – Basel – Konstanz), km 372,177 – km 374,0 (Oberleitungsarbeiten).

description: Im Bereich des Bahnhof Thayngen werden zeitgleich folgende Massnahmen gebaut. Die Ebs-Oberleitungsbauform Re 200 soll so modifiziert werden, dass sowohl Fahrzeuge mit deutschem als auch mit Schweizer Bügelprofil verkehren können. Der Bahnhofsbereich wird mit zwei Rückleiterseilen versehen, die in Bereichen zweier OMEN nach Berechnung einer NISV-Studie aufgebaut werden müssen. Im gesamten Bereich kommen Stahlmaste zum Einsatz. Insgesamt sind ca. 55 Maste veranschlagt. Im Zuge des Neubau ESTW-Z Thayngen wird eine Weichenverbindung zwischen den Gleisen eins und zwei neu gebaut und die Weichenverbindung 15/16 zurückgebaut. Beim Ausbau der Bahnstation Thayngen wird eine neue Personenunterführung mit Zugang zu den Bahnsteigen erstellt. Des Weiteren wird der Hausbahnsteig erhöht, der Mittelbahnsteig verlängert und verbreitert und das Gleis drei in neuer Lage verlegt.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel - Stadt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Terminplanung: 15
Logistik: 15
Preis: 70
Terminplanung: 15
Logistik: 15


name: OCMP management SA, à l'attention de Olivier Ciampi,Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: +41 32 936 50 01, Fax: +41 32 936 50 09, E-mail:

title: Transformation et rénovation des Immeubles Cernil-Antoine 27-29 / Louis Agassiz 13 à La Chaux-de-Fonds

description: Transformations et rénovations intérieures

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Michael Frutig,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Gewächshaus für Lehre und Forschung, Ostermundigen, Gewächshausbau inkl. Haustechnik

description: Für das Institut für Pflanzenforschung (IPS) der Universität Bern wird an der Unteren Zollgasse in Ostermundigen ein Gewächshaus für Forschung und Lehre errichtet. Der eingeschossige Komplex bildet sich aus den Trakten des Gewächshauses mit acht Kabinen von je 60 m2 Grundfläche und einem Annexbau. Die Technikzentrale ist im Untergeschoss unter dem Gewächshaustrakt situiert. Durch den Gewächshausbauer sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen: • Baustelleneinrichtung • Ausführungsplanung, Werkstattplanung und Realisierung für: • Montagebau in Stahl (Gewächshaus) • Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen • Elektroanlagen • Sanitäranlagen • Mess-, Steuerungs, und Regeltechnik Der genaue Umfang der Arbeiten ist im Leistungsverzeichnis definiert.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
ZK1: Preis; Preisbewertung,: 50
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl 5. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
- Projektleiter, Planer,: 15
- Bauleiter/Montageleiter: 5
ZK3: Ablaufplanung und Organisation,: 30
- Planungs- und Bauablauf, Plausibilität und Qualität des Programms,:
- Vorgesehenes PQM:
- Projektorganisation und Koordination der Arbeiten mit Dritten:
- Arbeitsleistung:
- Terminoptimerung, Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen. Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug:
- zeitliche Verfügbarkeit Servicearbeiten, Unterhalt nach Inbetriebnahme < 24h:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien ZK2 und ZK3 erfolgt mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
ZK1: Preis; Preisbewertung,: 50
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl 5. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
- Projektleiter, Planer,: 15
- Bauleiter/Montageleiter: 5
ZK3: Ablaufplanung und Organisation,: 30
- Planungs- und Bauablauf, Plausibilität und Qualität des Programms,:
- Vorgesehenes PQM:
- Projektorganisation und Koordination der Arbeiten mit Dritten:
- Arbeitsleistung:
- Terminoptimerung, Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen. Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug:
- zeitliche Verfügbarkeit Servicearbeiten, Unterhalt nach Inbetriebnahme < 24h:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien ZK2 und ZK3 erfolgt mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:


name: LAIK SA,Route de l'Industrie16, 1072 Forel Lavaux, Suisse

title: Construction de 2 nouveaux bâtiments scolaires pour la DOSF

eligibilityCriteria: conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: architekturbüro bosshard und partner ag,à l'attention de Marius Lütold, Siewerdtstrasse 30, 8050 Oerlikon, Suisse, Téléphone: 043 456 81 56, Fax: 043 456 81 57, E-mail:

title: Schulhauserweiterung Hüslerberg

description: 283.2 Dechenbekleidungen aus Gips ( Akustik ) 421 Gärtner- und Umgebungsarbeiten

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Eignungskriterien. Unter anderem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Das Formular Angaben zur Unternehmung, insbesondere die Selbstdeklaration, muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Die allgemeinen Bedingungen (AB) sowie die besonderen Bestimmungen der Bauherrschaft (BB) müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.


name: Luyet Métal SA,Rte des Fournaises 47, 1950 Sion, Suisse

name: Bonnard Woeffray Architectes FAS SIA, à l'attention de Nicolas Ulrich,Clos Donroux 1, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, E-mail:

title: Établissement médico-social pour personnes âgées à Charrat: 24lits.


name: zb Zentralbahn AG, Bahnhofstrasse 23, 6362 Stansstad

description: •Rückbau von Gleis- und Weichenanlage •Erstellung Vorschotterung •Einbau der neuen Gleis- und Weichenanlage •Schweissen und Stopfen der Gleisanlage

description: •Rückbau von Hochbauten •Rückbau alte Perronanlagen •Erstellen Unterbau und Entwässerung der neuen Gleisanlagen •Neubau Mittel- und Aussenperron •Fundamentbau für Perrondach / Beleuchtung / Fahrleitung- und Sicherungsanlage •Baugrubensicherung mittels Spundwand bei Durchlass Erlenbach inkl. Grundwasserabsenkung für Versetzen neuer Durchlass im Elementbau

title: Bahnhof Engelberg, Neue Verkehrsanlage

description: Behinderten- und kundengerechten Ausbaur des Bahnhofes Engelberg, Anpassung der Gleisanlagen an die Bedürfnisse des Betriebes, Anpassung der Gleis- und Weichenanlage, Spundwand mit Grundwasserabsenkung bei Bachdurchlass Erlenbach, Aufweitung Erlenbach und Neugestalltung Park- und Umgebungsflächen.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Qualifikation des Schlüsselpersonals: 40
Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik: 30
Gewähr für Einhaltung der Termine: 20
Berücksichtigung der Umwelt: 10
Qualifikation des Schlüsselpersonals: 40
Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik: 30
Gewähr für Einhaltung der Termine: 20
Berücksichtigung der Umwelt: 10


name: Georges Dentan S.A.,Avenue de Longemalle21, 1020 Renens VD, Suisse

name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA,avenue Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 311 72 72, E-mail:

title: Association LE FOYER - Soumission FERBLANTERIE ET ÉTANCHÉITÉ DE TOITS PLATS

description: Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées. Construction de 2 bâtiments, démolition des existants, transformations intérieures et extérieures, surélévation, et aménagements extérieurs.


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH Zürich, Aeral Hönggerberg, Gastronomiekonzept, Umbau Physikmensa HPR, Realisierung Spül- und Geschirrfödertechnik

description: Simap

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Referenzen Unternehmer: 20
Schlüsselpersonen: 20
Preis: 60
Referenzen Unternehmer: 20
Schlüsselpersonen: 20


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 14178 SME Caslano opere da gessatore

description: 14178 SME Caslano opere da gessatore

eligibilityCriteria: 05.11.2014 Spese: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Beschaffung von 7 Bildverstärkern mit Flachdetektoren

description: Beschaffung 7 mobile Bildverstärker (BV) mit Flachdetektor für Anwendungen in Chirurgie (diverse chirurgische Fächer), Intensivstation, Pneumologie und Rheumatologie

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


name: Mairie de Versoix, service des bâtiments

title: Projet Le Boléro - parquet et plinthes.

description: Fourniture et pose des revêtements en parquet et plinthes

street: 18 route de Suisse


title: 720.13 Rutschkante Brienz Belagsarbeiten

description: Aushub 280 m3; Blocksteinmauer 90 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 260 m3; AC T 22 120 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Umbau und Erweiterung Vollzugszentrum Bachtel, Hinwil

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Ersatzbeschaffung Wechselrichter 11/21 ET


name: Services techniques municipaux, à l'attention de M Stéphane Jordan,Rue de l'Hôtel de ville 1, 1920 Martigny, Suisse, Téléphone: 027 721 11 11, Fax: 027 721 22 12, E-mail:

title: Construction d'un nouveau Cycle d'orientation avec aula à Martigny

description: Bâtiment A, CFC 282.0 Revêtement de paroi sans joint minéral

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Jesuitenkirche Luzern, Bedachungsarbeiten

description: Bedachungsarbeiten

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.


title: Einkauf von Biogas, Moosseedorf

description: Die Gemeinde Moosseedorf beabsichtigt ca. 10% Ihres jährlichen Gasverbrauches mit Biogas abzudecken. Es ist mit einer jährlichen Absatzmenge von 1'500'000 KWh zu rechnen resp. ein Angebot einzureichen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Umwelt (je 10% Aufbereitungsverfahren, Herkunft Biogas, Biogasproduktion aus nicht extra angepflanzten Materialien): 30
Preis: 70
Umwelt (je 10% Aufbereitungsverfahren, Herkunft Biogas, Biogasproduktion aus nicht extra angepflanzten Materialien): 30


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de André Knüsli, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 78 81, Fax: 044 / 645 77 80, E-mail:

description: Unterhalt und Instandhaltung von Heizung- Lüftung- Klima- und Kälteanlagen (HLK) auf dem Areal des Kehrichtheizkraftwerks Hagenholz. Die Leistungserbringung ist variabel, d.h. nicht sämtliche definierte Leistungen müssen in jedem Jahr im gleichen Umfang erbracht werden.

eligibilityCriteria: Es werden nur Anbieter zugelassen, welche an der obligatorischen Besichtigung im Werk Hagenholz vom 1. Dezember 2014, 14:00 Uhr, teilgenommen haben.


title: ECOQUARTIER JONCTION BATIMENT FVGLS CFC 273.1 Armoires murales, rayonnages

description: Construction d'un immeuble d'habitation sur Rez commercial.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Oberrealta und Valeina Belagsarbeiten

description: AC 8 355 t;


name: Anderegg Partner AG Baumanagement,à l'attention de Katrin Spirig, Gewerbestrasse 27, 4512 Bellach, Suisse, Téléphone: 032 618 08 18, Fax: 032 618 08 19, E-mail:

title: Neubau Primarschule Kappel

description: Neubau Primarschule Kappel

eligibilityCriteria: 24.01.2014 Kosten: Keine


name: Gustav Zollinger-Stiftung Alters- und Pflegeheim

title: Gipserarbeiten

description: Mit der Sanierung und Erweiterung des Hauptgebäudes sollen die architektonische Qualität und die Struktur der Anlage erhalten bleiben und durch die Erweiterung des Westtrakts und der Aufstockung mit 8 Bewohnerzimmer, 4 Büros und einem zusätzlichen Bettenlift aufgewertet werden. Diese neue bauliche Substanz soll einen zeitgemässen Betrieb der Anlage ermöglichen. Der Speisesaal und die Cafeteria mit Eingangssituation werden ebenfalls mit großflächigen Verglasungen versehen. Sie treten somit auch im Inneren hell, großzügig und freundlich in Erscheinung. Ein ebenfalls wichtiges architektonisches Thema ist die Bereinigung der Zugangs-Situation mit neuem Haupteingang an der Westfassade, welcher die Visitenkarte des Gebäudes neu definiert. Der Zugang von der Aeschstrasse und vom Parkplatz her wird neu klar als Hauptzugang ausgebildet. Der Besucher gelangt direkt vom Parkplatz, entlang des Gartenrestaurants durch den großzügigen Windfang in den neuen, lichtdurchfluteten, einladenden Cafeteriabereich, wo er an der markant gelegenen Empfangstheke empfangen und bedient wird.


title: 3D Plan und Dosisverifikationssystem für die Radioonkologie

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Verkehrsbauten

title: Marktplatz Erhaltungsmassnahmen, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Strassen- und Werkleitungsbau: Belagsaufbruch (m2): 1'300 Plattenbeläge abbrechen (m2): 900 Pflästerung ausbauen (m2): 450 Aushub, Abfuhr und Deponie (m3): 1'400 Liefern, Einbringen Fudationsschicht (m3): 1'400 Randabschlüsse (m): 60 Liefern, Einbringen Heissmischbeläge (to): 320 Werkleitungsarbeiten, Graben gespriesst (m): 700 Pflästerung (m2): 450

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30
Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30


name: SurgTech AG,Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Suisse

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: Appareil d'endoscopie à fluorescence


name: FFS SA Berna Infrastruttura, Progetti, Regione Sud

title: Rifacimento ponte Moesa, binario 200.Rifacimento tombinone BDu Pradone.

description: Remplacement du pont de Moesa (voie 200):Les travaux consistent à remplacer le tablier existant (voie de droite) en conservant les piles et culées actuelles.L'ouvrage d'art est conçu de manière à porter de façon continue sur 4 appuis de hauteur constante, avec des ouvertures de 28,45 m, 32,54 m et 28,52 m.Il est prévu que le nouveau tablier sera en structure mixte avec section concave, câbles longitudinaux en acier et platebande en béton.Passage BDu Pradone:La nouvelle plate-bande est conçue comme une semelle en béton armé qui s'appuie sur les culées et les murs latéraux existants, ainsi que sur la plate-forme ferroviaire derrière les culées.Exécutée en béton armé, la nouvelle plate-bande, d'une épaisseur variant entre 30 cm au milieu et 23,6 cm aux extrémités, s'appuie sur les culées existantes en pierre naturelle.Métrés principauxDéconstructions mixtes: env. 450 m3.Coffrages: env. 2600 m2.Acier d'armature: env. 140 t.Béton: env. 950 m3.Acier de construction S355J2G3: env. 270 t.Imperméabilisations avec toiles TBP: env. 850 m2.Revêtements en pierre naturelle env. 200 m2.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Via Pedemonte 7


description: Assurance maladie perte de gain et assurance accident LAA base et LAA complémentaire.

description: Assurance RC pour établissement hospitalier.

title: Hôpital du Jura Bernois SA — renouvellement des contrats d'assurances de personnes et assurance de responsabilité civile.

description: Contrats d'assurances actuels à renouveler au 1.1.2015.

Kessler & Co SA

street: Rue J.-L.Pourtalès 1

Helsana Versicherungen AG

street: Zürichstrasse 130

Basler Versicherung AG

street: Rue Pichard 13


name: c/o Baumeler Leitungsbau AG,Löwenstrasse 6, 6004 Luzern, Suisse

title: N02, Bestehendes Tunnelsystem Belchen (BTB), TP 4.4 Infrastruktur Tunnel, Neuinstallationen, Kabelanlagen und Umbau BSA im Tunnel - Nachtrag


title: (b610-21) Schweizerisches Landesmuseum (SLM) Zürich, Sanierung des Ostflügels (C1a und C1b) und dem Westflügel (C2)

description: Das Landesmuseum in Zürich wird schrittweise saniert und erweitert. Im bestehenden Altbau sind die Bauarbeiten der sog. Etappe A bereits abgeschlossen. Die in dieser Submission beschriebenen Arbeiten sind Bestandteil der Etappe C, der Sanierung der restlichen Gebäudeteile des Altbaus. Diese umfasst, die terminlich gestaffelte Ausführung, der Sanierung des Hofflügels (C1a), des Westflügels (C2) und des Ostflügels (C1b). - Auftrag BKP 23 Elektroanlagen beinhaltet: BKP 232 Starkstrominstallation BKP 235 Apparate Schwachstrom BKP 236 Schwachstrominstallation BKP 237 Gebäudeautomation BKP 239 Übriges

eligibilityCriteria: Ohne Angaben


name: Gemeinde Rüschlikon Abteilung Liegenschaften,à l'attention de Sandra Knabenhans, Pilgerweg 29, 8803 Rüschlikon, Suisse, Téléphone: 044 724 72 50, E-mail:

title: Energetische Sanierung Primarschulhaus Moos: BKP 228 Sonnenschutz

description: Liefern und Montieren Verbundraffstoren, Vertikalmarkisen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Écoquartier jonction (1246TI) installations électriques.

description: Installations électriques.Estimation: CHF 1 877 698,16.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Fensterersatz Schulhaus Grabenstrasse

description: Objekt: Schulhaus Grabenstrasse Holz-Fenster in Historischer Fensterbauart 84St. Besonderheiten: Auflage der kantonalen Denkmalplfege erfüllen. Der Fensterersatz wird in zwei Etappen ausgeführt: 1. Etappe Schulzimmer 54St. 2. Etappe Treppenhaus 30St.

eligibilityCriteria: - Erfahrungen in sach - und termingerechter Ausführung - Verfügbarkeit von Personal und Infrastruktur - Vollständig ausgefülltes Angebot - wahrheitsgetreue Angaben ind den abgegebenen Unterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Verfügbarkeit Personal und Einhaltung der Termine: 30
Angebotspreis: 70
Verfügbarkeit Personal und Einhaltung der Termine: 30


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Construction de la nouvelle station d'épuration de Chancy Lot SO 06 " – Serrurerie"

description: Selon cahier des charges


title: Set Digitalmultimeter und Stromzange

documentType: cancellationDetails

description: Sur mandat de la Base logistique de l'armée ( BLA ), armasuisse procède à l'acquisition de multimètres numériques avec pinces ampèremétriques. Les multimètres analogiques et numériques utilisés jusqu'ici par la troupe ont atteint la fin de leur durée d'utilisation et doivent être remplacés par des multimètres numériques modernes pouvant être servis d'une seule main, avec pinces ampèremétriques. Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut établir les conditions-cadres pour la fabrication et la livraison de ce matériel.


name: Atelier d'architecture Ivan Kolecek,Rue Enning 8, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 320 88 50, E-mail:

title: Abbatiale de Payerne, travaux de sauvegarde

description: Renforcement structure nef et bas-côtés, réfection des toitures nef, bas-côtés, transepts, chevet

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Erschliessung Törlenmatt, Schmutzwasserkanalisation, Meteorwasserkanalisation, Wasserleitung.

description: Neubau Schmutzwasserkanalisation; Neubau Meteorwasserkanalisation: Neubau Wasserleitung


title: Nahwärmeverbund mit Seewasserwärmenutzung, Wärmecontracting

description: Gesucht wird ein Contractor für die Erstellung und den Betrieb einer Heizzentrale mit Seewasserwärmenutzung und des zugehörigen Fernwärmenetzes für einen Nahwärmeverbund.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wärmepreis: 60
Technische Funktionalität: 20
Referenzen Schlüsselpersonen: 20
Wärmepreis: 60
Technische Funktionalität: 20
Referenzen Schlüsselpersonen: 20


name: Personnel DFAE/planification des ressources RH

title: Assurance-maladie DFAE: Conclusion d'un contrat collectif d'assurance concernant l'assurance complémentaire maladie et accident ainsi que d'une convention administrative relative à l'assurance obligatoire conformément à l'art. 63 LAMal.

street: Freiburgstrasse 130

KPT Versicherungen AG

street: Tellstrasse 18 / Postfach 8624


name: Services du parlement, service de documentation

title: (1497) 101 media monitoring.

description: Les Services du Parlement confient depuis 2005 à une entreprise externe le monitoring d'une sélection de titres de la presse suisse et étrangère selon des thèmes prédéfinis. 5 départements fédéraux ainsi que la chancellerie fédérale participent également à la gestion et au financement de la banque de données recensant les articles de presse: un accord précise en outre le rôle des services du parlement en tant que responsables de l'administration de la banque de données et du contrat passé avec l'entreprise externe. Les services du parlement et ses partenaires ont décidé de soumettre le mandat de monitoring à un appel d'offres public afin, entre autres, d'élargir le mandat au monitoring des médias online, sociaux et audiovisuels (radios / TV). La solution choisie devra également proposer une plateforme web pratique, moderne et tournée vers l'avenir. L'acquisition portera sur les prestations suivantes:La solution de base repose d'une part sur l'acquisition de «clippings» (facsimilés d'informations tirées des médias) choisis selon une liste de sources (titres de journaux, de sites internet, de médias sociaux ou audiovisuels) et une liste de thèmes, et d'autre part sur la possibilité de «retravailler» (modifier, supprimer, personnaliser) ces informations et de les mettre à disposition des utilisateurs au moyen d'une plateforme électronique pour une période minimale de 2 ans (2015-2016). L'entreprise choisie s'engage en outre à assurer la mise en place de la nouvelle solution au début du contrat et la migration de toutes les données existantes à la fin du contrat.Il est prévu la possibilité de prolonger le contrat au maximum trois fois pour une année supplémentaire (de 2017 à 2019). Cette possibilité reste cependant optionnelle et à la stricte appréciation des acquéreurs.Le but des acquéreurs est de déterminer l'offre la meilleure aux niveaux qualitatif et économique ainsi que de fixer contractuellement les conditions-cadres pour toute la durée du mandat (prolongations éventuelles du contrat incluses).

street: Palais du Parlement

Argus der Presse AG

street: Rüdigerstrasse 15


title: Um- und Ausbau Burgerbibliothek Bern, BKP 273 Türen in Holz

description: Erstellen von neuen Innentüren als Blockrahmentüren aus Holz, 1- und 2-flüglig. Türen mit Brandschutzund Akkustikanforderungen, z. T. Türen mit Rahmenverbreiterungen und verdeckten Befestigungen. Erstellen von neuen Schiebetüren aus Holz inkl. Planetdichtungen und umlaufender Rahmendichtungen. Einbauen von neuen Beschlägen und Garnituren gem. Angaben Architekt. Oberflächenbehandlung: gestrichen / furniert. Restaurieren von bestehenden Türen, einbauen von Dichtungen, nachschneiden von Fälzen sowie richten der Bänder und Beschläge.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) und die dazugehörige Verordnung (ÖBV) Anwendung. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären die Anbieter konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibung zu akzeptieren. Das Angebot ist während 6 Monaten ab dem für die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Termins verbindlich. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur

title: Morschach, Brunnen - Sisikon, Geschiebesammler Dornibach


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Enregistreurs ECG et gestion numérisée de l'ECG intégrée au SIH des HUG pour les hôpitaux universitaires de Genève.

description: Acquisition, installation, mise en service, formation des utilisateurs et maintenance d'électrocardiographes 12 à 15 dérivations intégrés au système d'information des Hôpitaux Universitaires de Genève.

street: Avenue de la Roseraie 70


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HEG Battelle - Bâtiment B / Parois Préfabriquées en pavés de verre EI30

description: Parois Préfabriquées en pavés de verre EI30 : - La fourniture et la pose des éléments décrits dans l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Mellikon AO, K131 / K 437, Knotenumbau und Belagssanierung: Strassenbau-, Belags-, Werkleitungs- und Erdarbeiten (Versickerungsmulde)

description: Los Knoten K 131/K 437: Aushub 5400 m3 Abtrag Ober-/Unterboden 1000 m3 Einbau Fundationsmaterial 2500 m3 Belagsabbruch 8500 m2 KMF 1300 t AC Tragschicht 1200 t AC Binderschicht 1200 t Deckschichten 540 t Gussasphalt 55 t Abschlüsse 900 m Entwässerungsleitungen 600 m Kabelschutzrohre 1250 m Los Sanierung K 437: Aushub 900 m3 Einbau Fundationsmaterial 1100 m3 Belagsabbruch 5000 m2 AC Tragschicht 900 t AC Binderschicht 570 t Deckschichten 400 t Abschlüsse 850 m Kabelschutzrohre 200 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5


title: 3 Lärmschutzwandstandorte. Erstellen der Fundation- / Tiefbauarbeiten. Fundationsriegel auf Pfählen.

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen (Unverbindliche Richtwerte) Leistung und Menge Total Bohrpfähle 28 Stk. Injektionsrammpfähle 61 Stk. Aushub 385 m3 Beton 130 m3

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen Bauherr


name: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Abteilung Gewässer,à l'attention de Philipp Gyr, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 30 77, Fax: +41 58 229 21 35, E-mail:

title: Sanierung Thur Wattwil: Auflageprojekt Abschnitte Rickenbach, Zentrum und Schomatten

description: Erarbeitung eines Wasserbauprojekts (Auflageprojekt Stand Detailprojekt) für die Thur in Wattwil auf einer Länge von 4.4 km. Die Projektierung beinhaltet insbesondere Fachplanungen in den Bereichen Wasserbau, Hydrologie, Grundwasser und Ökologie sowie die Erarbeitung von Grundlagendaten in anderen Bereichen wie Raumplanung, Luft, Altlasten, Lärm, Bodenschutz etc. Ebenfalls gehören die Koordination mit Begleitplanungen sowie die Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Aufgabengebiet des Auftragnehmers.


title: Vaz/Obervaz: Erneuerung Güterstrassennetz 2014/Ost

description: Strassenlänge 220 m; Abtrag 700 m³ ;Schüttung 570 m³; Fundationsmaterial 200 m³; Belagsarbeiten 800 m²; Entwässerungsleitungen 220 m


title: Ersatz sowie Erweiterung Röntgensystem für die neuro-urologische Diagnostik und Therapie

description: Ersatz des bestehenden Röntgensystems sowie eine zusätzliche Anlage für die neuro-urologische Diagnostik und Therapie bei querschnittgelähmten Patienten


title: Neubau Dorfbachbrücke und Anpassung Kantonsstrasse, Schwarzenburg - Baumeisterarbeiten

description: Neubau der Dorfbachbrücke inkl. Anpassungen am Bach, Neubau eines Minikreisels und Anpassungen an den 3 anschliessenden Strassen Beton: ca. 175 m3 Belag: ca. 650 t Leitungen: ca. 170 m Bachbau: ca. 70 m‘


name: Einwohnergemeinde Wettingen,à l'attention de Jürg Bischof, Alberich Zwyssigstrasse 76, 5430 Wettingen, Suisse, Téléphone: 056 437 73 02, Fax: 056 437 73 99, E-mail:

title: Neubau Schulhaus Zehntenhof

description: Sanitäranlagen: Neubau eines Schulgebäudes in Massivbauweise. Sanitäre Anlagen, Lieferung und Montage der allgemeinen und speziellen Sanitärapparate, der Ver- und Entsorgungsapparate, Leitungen, Dämmungen und Übriges.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Kompetenz: 25
Termine: 15
Firmenstruktur: 10
Preis: 50
Kompetenz: 25
Termine: 15
Firmenstruktur: 10


title: Acquisition d'un groupe mini-hydraulique vertical de 4 m3/s sous une chute de 14 m.

description: Forces Motrices de la Borgne SA, propriétaire de la centrale de Bramois en Valais (Suisse) a mandaté Hydro Exploitation SA, agissant au nom et pour le compte des Forces Motrices de la Borgne SA, afin de procéder au remplacement des 4 groupes horizontaux actuels de la centrale de Bramois par 2 nouveaux groupes verticaux ainsi qu'au remplacement du groupe de mini-hydraulique situé en aval de l'aménagement.Ces travaux entrent dans le cadre de la réfection totale de la centrale et seront donc menés en parallèle avec d'autres travaux de grande ampleur.La soumission porte sur l'acquisition d'un groupe mini-hydraulique de 4 m3/s sous une chute de 14 m.

Hydro Exploitation SA

street: Rue des Creusets 41

Premel SA

street: Via Riale Righetti 24


name: Egli AG Gips- und Fassadensysteme,Längfeldweg115a, 2504 Biel/Bienne, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

description: 11'000.00 m2 traitements sur lissage au plâtre, béton et agglomérés de ciment

description: 1'500.00 m2 traitement sur bois et béton 1'000.00 ml traitement sur métal cadres et profils

title: Grolley FR Centre Logisitique de l’Armée - CLAG - 2ème étape, Construction du bâtiment AD ateliers / stockage

description: Construction du bâtiment AD ateliers / stockage CFC 227, 285

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties


name: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, Wohlen AG

title: BKP 25 Sanitäranlagen - INTEGRA NEULAND

description: Neubau des Hauptgebäudes der Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, mit Werkstätten, Verwaltung, Wäscherei und Mensa.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

title: Business Partner Webshop ICT Verbrauchsartikel


title: N02, 090054, EM SURO, EM Sursee - Rothenburg / Baumeister TP1 Trasse


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Empa Nest BKP BKP281 UB Hartbeton

description: Nest, der neue Leuchtturm auf dem Campus der Empa in Dübendorf - ein Forschungsgebäude als Plattform für die experimentelle Forschung im Bereich der zukünftigen Gebäudetechnik und als Wohnort der internationalen Forscherteams

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20
Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20


name: Direktion Bau, Energie und Umwelt der Stadt Biel, Abteilung Infrastruktur, Tiefbau

title: Biel, Schwanengasse Nord, öffentliche Parkanlage

description: Erdarbeiten, Kofferungen: 500 m3 Mergelbeläge: 850 m3 Randabschlüsse: 120 m Baumgruben mit Alleebäumen und Heistern 104 Stk.

eligibilityCriteria: conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21). Il convient de posséder un certificat pour les marchés publics valable , délivré par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du Canton de Berne ou la déclaration spontanée de la Ville de Bienne remplie (preuves incl.).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Qualität Selbstdeklaration: 5
Qualität Fremddeklaration: 15
Preis: 80
Qualität Selbstdeklaration: 5
Qualität Fremddeklaration: 15


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung Schulanlage Bäumlihof, Basel, BKP 237 MSR-Anlagen, Automationsebene HLKS

description: • Projektierung und Engineering der Mess, Steuer-und Regeltechnik (MSR) für die Anlagetechnik Heizung, Lüftung, Klima (HLK) • Lieferung kompletter Schaltschränke für MSR und Fühler für die Zentralen HLK • Inbetriebnahme und Einregulierung sowie Koordination mit der bauseitigen Raumautomation und Leitebene (GLS)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Instandsetzung und Umbau Sekundarschule Rheinpark Birsfelden, Heizungs-/Lüftungsanlagen

description: - Klassentrakt: Abluft Sicherheitsschrank mittels Dachventilator, Fortluft mittels Einrohrventilator für Brennofen-Anlage, Liftschachtentrauchung, - Turnhallentrakt: Lüftungsanlage Schulküche, Liftschachtentrauchung, - Algemein: Anpassung Heizung in neuer Nasszelle, sowie Thermostatventilersatz, Einbau von Einzelraumventilatoren

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100


title: 433.3 – Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N05 — Upn. Colombier — Cornaux — TP2 SSB / service de surveillance et de contrôle.

description: Dans le cadre du projet d'entretien, N05 UPlaNS Colombier-Cornaux, le tronçon de route nationale réparti en quatre projets partiels sera complètement assaini respectivement aménagé. Le projet partiel TP2 englobe le tronçon en tunnel entre la jonction de Serrières et la jonction de St.-Blaise.Un service de sécurité est à mettre en place pour la période 2015 – 2017. Celui-ci a les tâches suivantes:- Organisation de l'encolonnement en début de nuit sur la place d'installation,- Gestion de la liste des personnes annoncées sur le chantier,- Contrôle des entrées, des locaux et sorties,- Contrôle de la chaussée et des chemins de fuite,- Gestion de la liste d'état de disponibilité des installations BSA,- Piquet incendie,- Garantie du contact avec la CET en cas d'alarme,- Gestion des clés des locaux.

BIG Sicherheit und services AG

street: Steinentorstr. 13


name: Gemeinderat, Forchstrasse 9, 8704 Herrliberg

title: Evaluation eines externen Betreibers für das bestehende Alters- und Pflegeheim "im Rebberg" Herrliberg und Erstellung des Neubaus "Wohnen mit Service".

description: Die Gemeinde Herrliberg prüft, den Betrieb der stationären und ambulanten Pflege gemäss den Auflagen des Pflegegesetzes des Kantons Zürich Dritten zu übertragen. Konkret soll der Betrieb des bestehenden Alters- und Pflegeheims APH „im Rebberg“ (20-jährig) mit 55 Pflegeplätzen, einem Restaurationsbetrieb und der Spitex sowie der durch den Investor im Baurecht zu erstellende Neubau „Wohnen mit Service“ mit 35 Wohnungen und ca. 800m2 Dienstleistungsflächen wie Physiotherapie etc. an einen externen Dritten übertragen werden.

eligibilityCriteria: Interessenten haben als Option einen Investor für den Neubau vorzuschlagen. Dies können sie selbst sein oder ein beigezogener Dritter, der im Rahmen des Teilnahmeantrags zu bezeichnen ist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Details der Zuschlagskriterien werden in der zweiten Stufe des Verfahrens festgelegt. Die nachfolgende Nennung der Zuschlagskriterien bzw. deren Reihenfolge ist nicht präjudizierend für die zweite Stufe des Verfahrens::
Vorgeschlagenes Konzept für die Übernahme des Betriebes inkl. Personal, Pflege und Betreuung über alle BESA-Stufen, Integration Spitex, Umsetzung des Pflichtenheftes und des Leistungsbeschriebes, Qualitätssicherungssystem, Zusammenarbeit mit Gemeinde, finanzielle Konditionen.:
Die Details der Zuschlagskriterien werden in der zweiten Stufe des Verfahrens festgelegt. Die nachfolgende Nennung der Zuschlagskriterien bzw. deren Reihenfolge ist nicht präjudizierend für die zweite Stufe des Verfahrens::
Vorgeschlagenes Konzept für die Übernahme des Betriebes inkl. Personal, Pflege und Betreuung über alle BESA-Stufen, Integration Spitex, Umsetzung des Pflichtenheftes und des Leistungsbeschriebes, Qualitätssicherungssystem, Zusammenarbeit mit Gemeinde, finanzielle Konditionen.:


name: Sierre-Energie SA, à l'attention de M. Christophe Darioly,Route de l'industrie 29, 3960 Sierre, Suisse, Téléphone: 027 451 19 49, Fax: 027 451 19 18, E-mail:

title: Centrale solaire photovoltaïque - PV Itagne SIESA

description: Fourniture et installation d'une centrale solaire photovoltaïque et des équipements annexes

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre. Selon les spécifications du cahier des charges


name: Kantonspolizei Zürich Technische Abteilung

title: Ersatz bestehender Videosysteme (Video-Überwachungssysteme)

description: Evaluation eines geeigneten Systemlieferanten und Dienstleistungspartners, welcher in der Lage ist, den Ersatz der bestehenden Videosysteme als komplettes System zu liefern und über die notwendigen Hersteller Zertifizierungen verfügt. Das Projekt umfasst die Planung, Realisierung, Lieferung, Installation, Konfiguration und Abnahme der Videosysteme an 10 Standorten im Kanton Zürich. Diese 10 Standorte sind topologisch so konzipiert (eigener VMS „Videomanagement Server“ und NAS „Network Attached Storage“), dass ein autonomer Betrieb sichergestellt werden kann. Im normalen Betrieb sind diese Standorte vernetzt und das System wird zentral verwaltet. Die Darstellung der Videobilder an den Standorten wird über 46“ Displays realisiert. Damit die Systeme verwaltet und konfigurierte werden können, ist an jedem Standort ein Arbeitsplatz Client geplant. Binäre Signale werden über ein I/O Board an das Videosystem weitergegeben (Aufschaltung von Bildern z.B. Torkontakt bei Einfahrt). Ein weiterer Bestandteil der Ausschreibung sind die benötigten Netzwerkkomponenten (Firewalls und Switches). Die Vergabestelle behält sich sodann vor, den evaluierten Anbieter für gleichartige Aufträge (zusätzliche Beschaffungen) gestützt auf § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu beauftragen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Ville de Bulle, Département administratif, à l'attention de Anne Carrel Meyer,Grand'Rue 7, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 18 00, Fax: +4126 919 18 09, E-mail:

title: Ville de Bulle, Renouvellement contractuels des assurances de personnes

description: Le renouvellement des contrats comprend : -LAA obligatoire -LAA complémentaire -perte de gain maladie

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Römisch-katholische Kirchgemeinde Horgen www.kath-horgen.ch, Burghaldenstrasse 5, 8810 Horgen, Suisse

title: Neugestaltung Kirchenraum Kath. Kirche St.Josef Horgen


title: BKP 222 Spenglerarbeiten BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Gesamte Spengler- / Bedachungsarbeiten

eligibilityCriteria: ohne Angaben


name: Ernst Niklaus Fausch Architekten GmbH / Conzett Bronzini Gartmann AG

title: Planerwahl Instandsetzung Bodmerhaus, Schönberggasse 15, Zürich


title: 5550.501.4365 Spiegel, Hohliebestrasse, Wasserleitungsersatz, Baumeister

description: Umfang (siehe Bauprojektpläne): - Neubau Mischabwasserleitung DN 300, 61 m - 2 Schächte 900/1100 Neubau - 5 ES / SS Neubau - 3 Schachtabdeckungen, Ersatz - Neubau Wasserleitung DN 125, 250 m - 11 Hausanschlüsse auf neue Leitung

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Schlüsselpersonal: 30
Angebotspreis: 70
Schlüsselpersonal: 30


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Motorisation de vannes, réalisation de by-pass et piquage en charge sur réseau eau surchauffée (CAD)

description: Actionneur de vannes, sondes de pression, vannes de by-pass

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Poste de transformation électrique du Stand 130/18 kV - travaux hydraulique chaud-froid

description: Le poste de couplage et de transformation du Stand est un des principaux ouvrages du réseau électrique SIG. Il alimente le centre de la Ville de Genève et une bonne partie des communes de Lancy, Onex et Vernier. Soit un total de plus de 60'000 clients pour une puissance de 100 MW.Le poste 130/18 kV du Stand, de type intérieur a été mis en service en 1970.Il est composé d'un poste 130 kV construit sur 2 étages avec du matériel type intérieur conventionnel avec isolement dans l'air, d'un poste 18 kV, construit également sur deux étages, et de six transformateurs HT/MT de 30 MVA .Les transformateurs sont équipés d'un système de refroidissement mixte huile/air et huile/eau avec refroidissement par l'eau du Rhône.Tous les équipements de ce poste montrent des signes de vieillissement qui nécessitent leur remplacement. L'ensemble de ces équipements doit être changé.Suite à l'étude préalable, le choix s'est porté sur la construction d'une annexe au bâtiment avec un poste 130 kV isolé SF (GIS) et une partie des cellules 18 kV type Duplex.Le reste des cellules 18 kV sera placé au rez de chaussé du poste existant ce qui nécessitera une rénovation complète du bâtiment.La rénovation du poste sera exécutée en deux phases. La première phase sera la construction de l'annexe et une partie de la rénovation du poste au rez de chaussée et la deuxième phase concernera le reste du rez de chaussée avec la migration des équipements.

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


name: Haldimann AG,Grande Ferme8, 3280 Murten, Suisse

title: Mise en soumission des prestations de ramassage et transport des déchets urbains combustibles (DUC) de la Commune de La Neuveville.

description: Prestations de ramassage ettransport des déchets urbains combustibles (DUC) de la Commune de La Neuveville.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Team EP F5 Convenzione Manutenzione c/o Project Partners Ltd Consulting Engineers

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N13 EP18 Contournement de Roveredo, élaboration projet de détail du nouveau Pont Moesa à Roveredo. DP (phases 31 et 32 SIA 103), Appels d'offres (41), Réalisation (51, 52 e 53).

description: Le mandataire élaborera les phases de projet de détail (laquelle prévoit en autre l'élaboration préliminaire d'un avant-projet, phase 31 selon la norme SIA 103), d'appel d'offres et de réalisation. Le mandataire sera aussi chargé de la direction locale des travaux. Sont requises les prestations d'ingénierie civile (génie civil et ouvrages d'art).L'ouvrage d'art « Ponte Moesa Roveredo » fait partie du réaménagement routier de la Commune de Roveredo suite à la démolition de l'autoroute N13. Le Pont Moesa Roveredo aura la fonction de liaison entre la zone Est (giratoire Giardinett) et la zona Ouest (giratoire Mondan) de la Commune de Roveredo. Le nouveau pont sera situé juste en aval de l'actuel pont autoroutier (N13), lequel sera démoli.Il est prévu de réaliser un tablier en béton armé précontrainte, avec une section plaine à épaisseur variable. La longueur totale est d'env. 88 m tandis que la larguer est fixée à 10.20 m (2 voie et un trottoir). Le deux culées sont prévues avec une dalle; celle à l'Ouest est liée directement au giratoire Mondan. Les fondations des piles seront réalisées avec de pieux forés exécutés sur place, tandis que la fondation des culées est prévue avec une dalle en béton armé.

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants ont du être joints au dossier d'offre.:
CA1: prix:
CA2: analyses des compétences et procedure proposée/ adéquation de l'organisation / analyses des risques:
Subdivisés en:
- CA2-1: analyses des tâches et procédures proposées, 10 % ;:
- CA2-2: gestion de la qualité, 5 % ;:
- CA3-3: analyses des risques, 5 % ;:
- CA4-4: analyse du dossier de mise à l'enquête (AP2001), 5 %.:
CA3: références de la personne clé et d'autre personnel relatives aux tâches effectuees:
Subdivisés en:
- Chef de projet, 10 %:
- Chef de projet adjoint et spécialiste ouvrages d'art, 10 %:
- Responsable DLT, 5 %.:
L'évaluation de la CA3 sera effectuée par chaque personne clé sur la base des documents suivants présentés avec la documentation d'offre::
- référence (analogie de la fonction et de l'ouvrage de référence avec la fonction et l'ouvrage du présent appel d'offre) 50 %:
- curriculum vitae (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle avec des références au projet) 50 %.:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas.:
Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule).:
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0 = évaluation impossible // aucune information:
1 = critère très mal rempli // informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli // informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne // qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel:
4 = critère rempli de manière satisfaisante // bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante // excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés.:
Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Calcul des points:
La somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 [note] x 100 [% de pondération] = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

street: Via al Molino 55


name: Einkauf Infrastruktur, Signalanlagen & Telecom, Telecom

title: Services dans la domaine du réseau fixe comprenant:— trafic des données et trafic de téléphonie national et international,— passerelles de réseau (SIP – et PRA Trunks, des blocs de numéros),— connexions individuelles(analogues, ISDN, DSL),— Numéros business- et les services à valeur ajoutée (08xx, 09xx).Services publics de téléphonie mobile comprenant:— trafic des données et trafic de téléphonie national et international— la couverture «Inhouse» des lieux des CFF

description: Services dans la domaine du réseau fixe comprenant:— trafic des données et trafic de téléphonie national et international,— passerelles de réseau (SIP- et PRA Trunks, des blocs de numéros),— connexions individuelles(analogues, ISDN, DSL),— numéros business- et les services à valeur ajoutée (08xx, 09xx).Services publics de téléphonie mobile comprenant:— trafic des données et trafic de téléphonie national et international,— la couverture "Inhouse" des lieux des CFF.

description: Services de transmission de données (passerelles IP), comprenant les services Internet, ISP.

title: SMS Gateway.Comprenant:— envoi de SMS

description: SMS GatewayComprenant: envoi de SMS

title: Services publics de télécommunication, transmission de données et SMS Gateway.

description: Services de transmission de données (passerelles IP), comprenant les services Internet, IP.Dimension ou quantité: selon cahier des charges.

street: Hilfikerstrasse 3

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6

Sunrise Communications AG

street: Binzmühlestrasse 130


title: BAV 60406 Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse

description: Instandsetzung und räumliche Optimierung


title: Monitor-Ausschreibung 2014

description: 24.1-Zoll Monitore

eligibilityCriteria: 11.08.2014 Kosten: Keine


title: Neubau Schulhaus Breiteacker

description: Neubau Schulhaus Breiteacker, Umgebungs- und Gartenbauarbeiten, Erstellung Spielplatz und Sportanlage


name: Gemeinde Thalwil, DLZ Liegenschaften,à l'attention de Nicole Sigg-Berger, Mühlebachstrasse 51a, 8800 Thalwil, Suisse, Téléphone: 044 723 22 45, Fax: 044 723 23 64, E-mail:

title: Renovation, Sanierung und Umbau Schulhaus Berg

eligibilityCriteria: 25.03.2014 Kosten: Keine


name: MAUERHOFER ET ZUBER, ENTREPRISES ELECTRIQUES, SOCIETE ANONYME,Chemin de Rionzi 52, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: N05.64 080142 - Upn.Colombier - Cornaux - TP2 Vidéosurveillance

description: Le marché de construction s’inscrire dans l’UPlaNS de Colombier – Cornaux, TP2 (Serrières – Saint-Blaise). Le TP2 est composé de 2 sections : la section 6 (Serrières - Neuchâtel Maladière) et de la section 7 (Neuchâtel Maladière – Saint-Blaise). Le présent marché consiste en : Vidéosurveillance, sections 6 et 7 : - Renouvellement complet de l’installation de vidéosurveillance, - mise en place d’un Système d’Analyse d’Image (SAI) Principales quantités prévisionnelles : - Environ 277 caméras de vidéosurveillance; - Environ 37 000 ml de câbles fibres optiques - Environ 37 000 ml de câbles d’alimentation électriques La planification simplifiée des travaux est la suivante : - 2015 : section 6, chaussée Bienne - 2016 : section 6, chaussée Lausanne - 2017 : section 6, H20 - 2018 : section 7, chaussée Bienne - 2019 : section 7, chaussée Lausanne. Le présent marché concerne le lot 7, TP2 Vidéosurveillance. Le soumissionnaire a l’obligation de fournir une offre pour l’ensemble de ce lot.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


name: BKW Energie AG Management en assurances,à l'attention de Markus Mooser, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 058 477 53 58, Fax: 058 477 56 35, E-mail:

title: Sachversicherungen für die in der Schweiz tätigen Unternehmen der BKW Energie AG (ohne Kernkraftwerk Mühleberg)

description: Sachversicherungen für die gesamte Fahrhabe der in der Schweiz tätigen Unternehmen der Gruppe BKW Energie AG (ohne Kernkraftwerk Mühleberg). Vertragsdauer 3 Jahre mit Option auf Verlängerung von 2 mal 2 Jahren.

eligibilityCriteria: Zugelassen sind nur Anbieter (Versicherungsgesellschaften), welche über die Zulassung zum Geschäftsbetrieb von Sachversicherungen nach VAG verfügen. Broker/Makler sind zur Ausschreibung nicht zugelassen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss detailliertem Beschrieb im Ausschreibungsdossier.:
Gemäss detailliertem Beschrieb im Ausschreibungsdossier.:


name: Essima Etanchéité SA,Jean de la Grange 8, 2000 Neuchâtel, Suisse

name: A+ Architecture & Services, à l'attention de Calos Tavares Stauffer,Rte de la Tourne 8, 2037 Montmollin, Suisse, Téléphone: 032 730 4525, E-mail:

title: Collège du Mail – réfection de 4 toitures et 1 terrasse - éorén - Neuchâtel - Centre sportif

description: Réfection des complexes d'étanchéité y compris ajout d'isolation en toitures plates en vue de répondre aux exigences énergétiques en vigueur et d'arriver aux valeurs donnant le droit à une subvention auprès du PROGRAMME BÂTIMENTS. Quatre toits et une terrasse adjacents, représentant une surface total de 2'200 m2

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Lichttechnische Berechnungen, Fabrikation, Lieferung der Leuchten auf die Baustelle. Leuchtentypen: Adaptationsleuchten, Durchfahrtsleuchten, Brandnotleuchten der Tunnels Court (1 Rohr, L = ca. 700 m) und Loveresse (1 Rohr, L = ca. 500 m) und der Galerien Sorvilier (2 Röhre, L = ca. 235 m), Bévilard (2 Röhre, L = ca. 200 m) und Malleray (1 Rohr, L = env. 550 m).

eligibilityCriteria: L'offre est considérée comme valable si : - elle a été déposée dans les délais auprès d'un office de poste officiel suisse, - elle porte une(des) signature(s) valable(s) aux endroits prévus à cet effet, - elle est rédigée en français, - les réponses aux questions de la déclaration spontanée (et des justificatifs requis) sont positives et véridiques. Les offres incomplètes ou non valables seront exclues de la procédure.


name: MELLY CONSTRUCTIONS SA,Av. des Platanes19, 3960 Sierre, Suisse

name: Commune de Grône,Rue du Château 6, 3979 Grône, Suisse

description: Installations sportives

description: Installation de chantier, canalisations (réseaux et intérieures), maçonnerie, béton armé.

description: Echafaudages de façades, échafaudages intérieurs, filets de protection.

description: Charpente métallique.

description: Agencement de cuisine de régénération. En variante: agencement de cuisine de production.

description: Equipement de scène

title: Construction d'une salle polyvalente double à Grône

description: Construction d'une nouvelle salle polyvalente double à Grône - lot 1. Salle de sport double avec espace scénique, vestiaires, réfectoire scolaire. Volume bâti 22'410 m3 selon SIA 416.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: IB SERVICES SA,Route de Frontenex45, 1207 Genève, Suisse

name: Voirie - Ville propre,Rue François-Dussaud, 10, 1227 Les Acacias, Suisse, E-mail:

title: Nettoiement complémentaire du domaine public 2015 - 2017

description: Nettoiement complémentaire du domaine public sur des secteurs spécifiques de la ville

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 32 du Règlement cantonal sur la passation de marchés publics (L6 05.01). Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse, dans un pays signataire de l'accord OMC ou dans un autre état pour autant que des accords ad hoc aient été conclus.


title: BAV 80366 Schulanalage B + C Limmat

description: Ausbau Betreuungsinfrastruktur


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Hausen, 650 Albisstrasse, Km 3.650 - 4.650 Oberalbisstrasse bis Tüfenbach

description: Abschlüsse und Belagsarbeiten Fahrbahnlänge: 1000m Radweg: 1000m Fahrbahnbreite: 7 - 8m Radweg: 3.0m Randabschlüsse: 2100m Fräsarbeiten: 12'500m2 Belagsaufbruch: 140m2 Aushub fest: 950m3 Kieslieferungen lose: 1400m3 Bit. Mischgut: AC 8 S: 580t Bit. Mischgut: AC 8 L: 230t Bit. Mischgut: AC 8 H: 45t Bit. Mischgut: AC T 22 N: 530t Bit. Mischgut: AC T 22 S: 1640t Bit. Mischgut: AC T 22 H: 110t Bit. Mischgut: AC T 16 N: 60t Kunstoffrohre: 50m Neubau Schächte 80/60: 13Stk

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung