name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01 Ant.Coppet – Gland – Réfection des revêtements 2014+2015

description: 1.Travaux de réfection du revêtement bitumineux des chaussées Lac et Jura (comprenant 2 voies de circulation et BAU par chaussée), ainsi que les amorces des bretelles, depuis la jonction de Gland jusqu'à la jonction de Coppet.Ces travaux représentant env. 308'000 m2, à réaliser totalement de nuit 22h30 / 5h00 env. :— Fraisage et lavage HP ; yc partie de la dalle béton (fraisage en deux opération) ;— Membrane SAMI et sous-couche AC T 22 H PmB ;— Couche de roulement (SDA 8 classe A);— Pré-marquages provisoires et marquages définitifs des chaussées.Les travaux sont divisés en deux zones. La première zone sera réalisée en 2014 (chaussée Jura), la seconde sera réalisée en 2015 (chaussée Lac).2.Dans le cadre de cet appel d'offres un montant de travaux (tranche conditionnelle) est destiné à permettre la réalisation de réparations sur l'ouvrage d'art du Boiron d'Eysins.Les tâches suivantes seront réalisées :— Rabotage des enrobés env. 900m2 ;— Hydro démolition du béton dégradé env. 250m2 ;— Traitement des fers ;— Reprise de l'armature si dégradée ;— Pose d'une étanchéité ;—  Pose des enrobés.

street: Place de la Gare 7

Implenia Construction SA

street: Route de la Venoge 10


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Einstellhalle Dietikon: Hartbeton

documentType: tenderNotice

description: ca. 6'000 m2 Hartbeton verteilt auf 7 Ebenen, davon 900 m2 auf Rampen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Elektrizitätzwerke des Kantons Zürich

countryName: CH

initiationType: tender


title: Outsourcing Netzbereich Engadiner Kraftwerke

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Heizungsanlage BKP 240 und Lüftungsanlage 244, Gesamtsanierung Gemeindehaus Horw

description: Heizungsanlage: Die best. Wärmeerzeugungsanlage sowie die Heizzentral bleibt bestehen. Die best. Wärmeverteilung (Radiatoren/Heizkörper) wird demontiert. Neu werden Deckensegel für Heizen, Kühlen und Akustik eingebaut. Deren Erschliessung erfolgt über neue Gruppen via Steigzonen zur UV ind den einzelnen Etagen. Die Feinverteilung erfolgt über Bodenschlitze. Lüftungsanlage: Für die Be-&Entlüftung der einzelnen Büros sind Raumlüfter (Einzelgeräte) vorgesehen. Die Regelung erfolgt über CO2-Fühler.


title: Sanierung Flurstrassen Visperterminen, 1. Etappe

description: Sanierung Flurstrassen GemeindeVisperterinen 1. Etappe Instandstellung Flurwege (Kies=370m; Belagsstrasse mit OB =2760m;Belagsstrasse mit neuem Belag= 8420m; Belagsstrasse mit Auffräsen und neuem Belag 5430m) Kieswege: Wiederherstellung des ursprünglichen Fahrbahnprofiles (Sanierung Entwässerung, teilweise Sanierung Oberbau / teilweise Materialersatz / Fräsen/ Einbau Verschleissschicht) Sanierung Belagswege: Reprofilierung, Deckbelag, OB oder Auffräsen und neuer Deckbelag, Sanierung Bewässerung, teilweise Sanierung Oberbau etc.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet und ausgefüllt werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebotes:: 60
Qualifikation des Anbieters:: 30
Qualifiaktion des Angebotes:: 10
Preis des Angebotes:: 60
Qualifikation des Anbieters:: 30
Qualifiaktion des Angebotes:: 10


name: C+W SA / maa SA, architectes associés,9 rue des Aubépines, 1950 SION, Suisse, Téléphone: +41 27 322 32 69, Fax: +41 27 322 79 61, E-mail:

title: Transformation et extension Ecole Perraires à Collombey

description: Transformation et extension d'une école pour des élèves en scolarité enfantine et primaire

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


currency: CHF

name: MIELE AG,Limmatstrasse 4, 8957 SPREITENBACH, Suisse

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: Cabine de lavage pour stérilisation, avec système de traçabilité pour les Hôpitaux Universitaires de Genève

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Bauverwaltung Thayngen,à l'attention de Oliver von Ow, Dorfstrasse 30, 8240 Thayngen, Suisse, Téléphone: +41526450420, Fax: +41526450423, E-mail:

title: Umbau Alterswohnheim Thayngen

documentType: cancellationDetails

description: Abbruch des Pflegetrakts und Spitex, Anbau Bewohnerzimmer, Umbau bestehendes Alterswohnheim in Etappen und unter Teilbetrieb.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Tiefbauamt Basel-Landschaft, Kantonsstrassen Kreis 2

title: Giebenach, Füllinsdörferstrasse - Instandsetzung Kantonsstrasse, Axe 2001, BP 48+155 bis 54+195

description: Hauptmengen Strassenbau: - Aushub ca. 2750 m3 - Belagsabbruch ca. 2800 m2 - Fundationsschichten ca 1100 m3 - Materiallieferungen ca. 1600 m3 - Randabschlüsse ca. 1700 m - Belag ca. 1850 t - Entwässerungs- /Sickerleitung ca. 380 m - EBL Leitung ca. 450 m - Beleuchtung, LWL, Leerrohre ca. 1250 m - Schalung Stützmauer ca. 870 m2 - Beton Stützmauer ca. 250 m3

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Inspection principale des équipements d'exploitation et de sécurité en 2015, relevé de l'état et mutations de l'inventaire.

description: L'appel d'offres comprend les prestations liées à l'inspection principale des équipements d'exploitation et de sécurité (EES) dans le domaine du relevé de l'état et des mutations de l'inventaire. La partie des tests de tunnel intégraux avec contrôles des fonctions en interconnexion ne fait pas partie intégrante du présent appel d'offres. Les travaux dans les tunnels seront effectués de nuit. L'inspection principale est composée des prestations suivantes:Relevé avec inspection des installations avec contrôles visuels et électriques selon l'OIBT 724.27 (non accrédité), examen et évaluation des résultats des contrôles annuels de l'unité territoriale, 1ère interview avec l'unité territoriale, recensement des expériences d'exploitation et constatations des contrôles électriques accrédités.Établissement de l'inventaire avec mutation et saisie de l'inventaire des installations, examen des jeux de données existants dans l'application métier BSAS, complément des métadonnées au niveau des agrégats.Comparaison avec les projets OFROU en cours et d'autres relevés de l'état de l'OFROU.Évaluation, constations et définition de mesures.2e interview avec l'unité territoriale une fois le relevé de l'état effectué pour harmoniser les constations faites dans le cadre de l'inspection principale.Tri: tri des constatations par objet en mesures PKM (mesure minimale libre d'élaboration du projet), EM et EP. Le tri supérieur au niveau des objets des mesures PKM, EM et EP est effectué par un tiers.Les équipements d'exploitation et de sécurité comprennent les installations suivantes. La sous-division en installations, parties d'installations et agrégats est définie dans le système suisse d'identification des installations (AKS-CH).Alimentation énergétique.Éclairage.Ventilation.Signalisation.Installations de surveillance.Communication et technique de commande.Installations câblées.Installations périphériques.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
CA1: personnes cle: qualification par rapport aux exigences du projet; avec la division suivante::
Chef de projet:
Responsable global relevé de l'État:
Responsable global inventaire selon AKS-CH conformément à la directive de l'OFROU (système suisse d'identification des installations, édition 2009 ou 2014):
Contrôleur électricien OIBT 734.27:
CA2: analyse des taches et proposition d'approche, concept de GESTION DE LA qualite / analyse des risques; avec la sous-division suivante::
Qualité et intégralité de l'analyse des tâches imposées:
Qualité et intégralité du calendrier:
Concept de gestion de la qualité:
CA3: prix:
.:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux:
L'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500):

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Amstein + Walthert Progress AG

street: Andreasstrasse 11


name: MATAMOROS SA,142, route de Saint-Julien, 1212 Grand-Lancy, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Alhambra (1215TI) Traitement des surfaces intérieures


title: Ch. du Petit Flon, Lausanne. Construction d'un réseau séparatif, renouvellement de conduites industrielles et réfection de la chaussée.

description: Fouille commune pour canalisations d'évacuation des eaux (DN 250 à 350) et conduites industrielles (eau DN 90 - SIMA / TT 3xDN 100). Longueur 260 m, profondeur moyenne 3.00 m, volume 1'750 m3. Réfection de la chaussée (ACT 28 t + AC 125 t).

eligibilityCriteria: Inscription au Registre du Commerce


title: Nettoyage des Bâtiments.

street: Hallerstraße 7

gammaRenax AG

street: Ringstrasse 15


title: Erweiterung Haus 04, Neurozentrum

description: Das bestehende Gebäude wird mit einer statisch komplett und gebäudetechnisch weitgehend autonomen Erweiterung in der gesamten Gebäudehöhe um 12 Achsen Richtung Süden ergänzt.


title: Hochauflösendes Flüssigkeits-Chromatographisches QTOF Massenspektrometrie-System

description: Système LC-MS QTOF de haute résolution. Ce système intégré doit comprendre les éléments suivants: • Un analyseur de masse QTOF avec une large gamme de masse, de haute précision de la masse, ainsi que de haute sensibilité et résolution • La résolution de masse et le scan devraient faciliter l'analyse des métabolites petites molécules et des protéines • Entièrement opérationnel en modes d'ions positifs et négatifs • Flexibilité de sources d'ions (EI et APCI) • Fonctions complètes de logiciels de contrôle et d'acquisition • Outil de traitement de données et de rapports • Des systèmes de perfusion de l'échantillon compatibles y compris le logiciel de contrôle intégré pour les systèmes HPLC standard de l'industrie avec une large domaine de débit et de pression (Détails selon cahier des charges)

eligibilityCriteria: aucunes


name: Filippi und Partner Architektur- und Bauleitungs-AG

name: Rosenthaler + Partner AG Management und Informatik

title: Für den Fachbereich Baumanagement Mitte, Standort Kriens wird eine beauftragte administrative Fachkraft im Baumanagement mit einem Arbeitspensum von 40 % gesucht.

description: Un/e spécialiste administratif/ve de la gestion de projets de constructions est recherché/e pour le domaine spécialisé gestion de projets de construction Centre, à Kriens. Le volume de travail représente un poste à 40 %.

title: Für den Fachbereich Baumanagement Ost, Standort Mels wird eine beauftragte administrative Fachkraft im Baumanagement mit einem Arbeitspensum von 50 % gesucht. Es besteht die Option das Arbeitspensum um 10 % zu erhöhen -> Arbeitspensum 60 %

description: Un/e spécialiste administratif/ve de la gestion de projets de constructions est recherché/e pour le domaine spécialisé gestion de projets de construction Est, à Mels. Le volume de travail représente un poste à 50 %. Il existe une option d'augmentation du volume de travail de 10 % pour le porter à 60 %.

title: Für den Fachbereich Baumanagement Ost, Standort Dübendorf wird eine beauftragte administrative Fachkraft im Baumanagement mit einem Arbeitspensum von 60 % gesucht

description: Un/e spécialiste administratif/ve de la gestion de projets de constructions est recherché/e pour le domaine spécialisé gestion de projets de construction Est, à Dübendorf. Le volume de travail représente un poste à 60 %.

title: Administrative Unterstützung für das Baumanagement.

description: Armasuisse immobilier recherche un ou une spécialiste administratif / ve qui soutiendra le chef de projets du domaine gestion de projets de constructions pour assumer le rôle de maître de l'ouvrage. Les personnes recherchées fournissent un soutien administratif à la Gestion de projets de constructions pour les travaux généraux de secrétariat, l'administration de projets et l'exécution de projets dans la gestion de projets de constructions.Le mandant recherche des personnes-clés disposant de connaissances spécifiques et d'expérience dans les domaines suivants:— Travaux généraux de secrétariat comme la surveillance des délais et des affaires en suspens, le service téléphonique, la rédaction de comptes rendus et la tenue de procès-verbaux, etc.— Déroulements dans l'administration publique,— Administration et organisation,— Très bonnes connaissances d'utilisateur / d'utilisatrice des outils office et de (parties de) SAP,— Très bonnes connaissances des aspects administratifs de la gestion de projets de constructions,— Administration de projets.Une personne-clé (spécialiste administratif / ve de la gestion de projets de constructions) est recherchée pour chacun des sites de Kriens, Mels et Dübendorf.

awardCriteriaDetails:
Z1 Erfahrungsnachweis und Qualifikation der eingesetzten Schlüsselperson.:
Z2 Preisangebot.:

armasuisse Immobilien Baumanagement

street: Blumenbergstrasse 39

ignition gmbh

street: Rümlangerstrasse 9

street: Wangserstrasse 51

street: Feldrebenweg 16


title: Submission Generalplanerleistungen, H.W019.1 Sanierung Werkhof Areal

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen Stufe 1

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Ausschreibungsunterlagen:
gemäss Ausschreibungsunterlagen:


name: Politische Gemeinde Kirchberg, Gemeindehaus Dorfplatz, CH-9533 Kirchberg SG

title: Ausschreibung Tief- und Strassenbauarbeiten, offenes Verfahren Verlegung und Sanierung Lussbach sowie Werkleitungen, Gähwil

description: Strassen- und Tiefbauarbeiten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen:
Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen:


title: Aménagement du chemin Taverney - Mise en zone de rencontre

description: Création d'un trottoir traversant, réaménagement de la chaussée, suppression de bordure. Aménagement de fosses de plantation en terre-pierre. Réfection de collecteurs, travaux de réseau éclairage public et de réseau eau potable. Pose de mobilier urbain

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Implenia Schweiz AG,Chemin de l'Echo 1, 1213 Onex, Suisse

name: Architram Architecture et urbanisme sa, à l'attention de Dominique Buxtorf,Av. de la Piscine 26, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 631 35 35, URL www.nyon.ch

title: Nyon-Marens-Construction d'un complexe scolaire, culturel et sportif-CFC 211.1 Echafaudages

description: Fourniture et pose des échafaudages

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l’article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu’ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l’appel d’offres est soumis à l’OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Benjamin Bartmann,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 02, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: L'ancien siège des CFF doit être réaffecté comme bâtiment administratif de l'Université de Berne. L'appel d'offres porte sur des travaux de démontage et de démolition, de maçonnerie, d'adaptation de canalisations et de carottage.

description: Der ehemalige SBB-Hauptsitz soll als Verwaltungsgebäude der Universität Bern bereitgestellt werden. Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen Demontage- und Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Anpassungen an Kanalisation und Bohrarbeiten.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Ausschlaggebend für den Zuschlag ist das wirtschaftlich günstigste Angebot bei Erfüllung aller Eignungskriterien.:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Ausschlaggebend für den Zuschlag ist das wirtschaftlich günstigste Angebot bei Erfüllung aller Eignungskriterien.:


name: Hochbauamt Kanton Zug,à l'attention de Martin Wieser, Aabachstr. 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 54 08, Fax: 041 728 54 09, E-mail:

title: KSM Kantonsschule Menzingen / Aussensportanlage

description: Gerätehaus für die neue Aussensportanlage der Kantonsschule Menzingen KSM. Ausführung in Beton.


title: Lieferung Mobiliar für den Gastronomie-Bereich des Pflegezentrums Zofingen

description: Ausstattung des Gastronomie-Bereiches des neuen Pflegezentrums Zofingen mit geeignetem Mobiliar.

eligibilityCriteria: Zwingende Muster-Möbelanlieferung Freitag, 16.05.2014, 10.00 - 12.00 Uhr in Zofingen


name: Gasser, Construction et Génie Civil S.A.,Rue du Bourg6, 1095 Lutry, Suisse

name: Service des forêts, à l'attention de M. M. von der Aa, garde-forestier,Rue du They 1, 1820 Veytaux, Suisse, Téléphone: +41 (79) 379 27 56, Fax: +41 (21) 966 05 50, E-mail:

title: Entretien de dessertes forestières et création de 3 place à bois

description: Amélioration et entretien de dessertes forestières et création de 3 places à bois


title: Erneuerung Parkplatz über Gebäude. Teilabbruch, Abdichtungsarbeiten, Einbau von Rinnen, Neuaufbau in Asphaltbelägen


title: SKP 172 / 201 Baugrube

description: Baugrube und Baugrubenabschlüsse mit den dafür erforderlichen Baugruben-Sicherungsarbeiten (für eine Gebäude mit bis zu vier Untergeschossen). Inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


name: Brandt SA,Chemin de Planchy15, 1630 Bulle, Suisse

name: Tekhne SA, à l'attention de Perrine Bruyas,Avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213492400, Fax: 0213492401, E-mail:

description: Stores extérieurs à lamelles

description: Travaux spéciaux et pieux

description: Fouilles en pleine masse, terrassement

description: Béton, béton armé, maçonnerie, canalisations

description: Installations électriques (yc aménagements extérieurs)

description: Chauffage

description: Installations sanitaires

description: Installations de ventilation / rafraîchissement

description: Isolations de conduites

description: Cuisine professionnelle - appareils thermiques

description: Cuisine professionnelle - agencement acier inox

description: Cuisine professionnelle - machines

description: Cuisine professionnelle - dispositifs mobiles

description: Cuisine professionnelle - installations frigorifiques

description: Cuisine professionnelle - hottes de ventilation

description: Fenêtres et portes fenêtres en bois métal

description: Façade métallique ventilée et portes extérieures en métal

description: Portes automatiques (sas d'entrée et portes intérieures)

description: Eclairage zénithal - verrière en toiture

description: Couverture de toit plat et ferblanterie

description: Isolation crépie extérieure

title: EMS La Lembaz à Granges-près-Marnand, Commune de Valbroye

description: Construction d'un nouvel EMS de 50 lits selon les standard Minergie P-Eco

eligibilityCriteria: cf document conditions générales


name: AZIENDA ELETTRICA TICINESE, V.le Officina 10, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 (0)91 822 2711, Fax: +41 (0)91 825 46 57, URL www.aet.ch

title: PL20140010 - Concorso per la fornitura, il montaggio e la messa in servizio di un trasformatore trifase da 100 MVA 150/50KV.

description: Trasformatore da 100 MVA 150/50 KV

eligibilityCriteria: Vd. criteri di idoneità

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Generalunternehmerauftrag

description: Gesamtsanierung Schulhaus KSM 1 + Turnhalle Das Schulhaus KSM1 (24'640 m3) und die Turnhalle (17'520 m3) sind rund 38 jährig. Die Gebäude genügen den heutigen energetischen und brandschutztechnischen Anforderungen nicht mehr. Eine, durch neutrale Fachspezialisten erarbeitete Zustandsanalyse hat die Schwachstellen in der Gebäudehülle, in den haustechischen wie auch in den brandschutztechnischen Bereichen aufgezeigt. Das beauftragte Generalplanerteam hat ein Projekt mit Kostenvoranschlag zur Gesamtsanierung dieser Gebäude erarbeitet. Auf Grund dieses Gesamtsanierungsprojektes haben die Verbandsgemeinden einen Sanierungskredit gesprochen. Die Baubewilligung für die Gesamtsanierung ist erteilt. Der Generalplaner bleibt auch für die Realisierungsphase direkt vom Bauherrn beauftragt. Die Umsetzung der Gesamtsanierung ist mit einem Generalunternehmer vorgesehen. Die auszuschreibenden Generalunternehmer-Bauleistungen umfassen im wesentlichen: BKP 1 Vorbereitungsarbeiten -Baustelleneinrichtungen -Rückbauarbeiten -Schadstoffsanierungen (nur parziell bei Kitfugen) -Provisorien BKP 2 Gebäude -Stahlbetonarbeiten für Fluchwegergänzungen -Erdbebenertüchtigung -Ersatz der Metallfassaden mit Sonnenschutz -Gesamtsanierung der Flachdächer und Oblichter -Gesamtsanierung der haustechnischen Anlagen (E, HLS) -Gesamtsanierung des Innenausbaus Böden, Wände, Decken -Umstrukturierung von Atrien zu Gruppenräumen -Teilersatz von Schulküchenanlagen BKP 4 Umgebung Notwendige Anpassarbeiten in Folge der Gesamtsanierung BKP 5 Nebenkosten Erforderliche Nebenkosten

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen


description: Professioneller Bibliothekslieferant für die Medienerwerbung einer wissenschaftlichen Hochschulbibliothek im Bereich Printmonographien mit Schwerpunkten in den Fachreferaten Architektur und Bauingenieurswesen, Gesundheit, Angewandte Linguistik, Life Sciences und Facility Management, Angewandte Psychologie, Soziale Arbeit, Technik, Wirtschaft und Recht in der Höhe der Gesamtsumme von 600‘000 CHF (inkl. MwSt.)


name: Steuerverwaltung des Kantons Bern, Geschäftsbereich Support

title: Objektbewachung

description: Objektbewachung der Ämter der Finanzdirektion

eligibilityCriteria: Die obligatorische Objektbegehung findet am 20.10.2014 wie folgt statt: Treffpunkt für alle Teilnehmer 10:00 Uhr beim Empfang der Brünnenstrasse 66, CH-3018 Bern. Dauer der Begehung ca. 6 Stunden. Pro Firma kann nur eine Person teilnehmen. Es sind keine Parkmöglichkeiten auf dem Areal vorhanden. Die Submissionsunterlagen werden ausschliesslich an der Objektbegehung abgegeben. Es erfolgt keine zusätzliche Einladung. Bitte melden Sie sich vorgängig bei mail@cleangreen.ch an. Die Teilnehmer werden registriert. Die Daten werden nach Abschluss des Verfahrens wieder gelöscht. Dem Angebot sind die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen und den weiteren in den Ausschreibungsunterlagen genannten Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).


name: Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA,Av. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 311 72 72, Fax: 021 351 62 72, E-mail:

title: Bex- complexe scolaire de la Servanne Soumission Plafonds en plâtre et plafonds en bois et dérivés du bois

description: Construction d'une école primaire avec salle de gymnastique double

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Vschinauncha da S-chanf / Gemeinde S-chanf

title: Schlargiamaint da l'infrastructura Chauntaluf / Foura Chagnöls, etappa 2014

description: Baumeisterarbeiten Aushub 4'500 m3 Rohrleitung PE 125, 180 m Rohrleitung PE 160, 390 m Rohrleitung PE 200, 40 m Rohrleitung PE 250, 130 m Kontrollschacht 8n Abflussschacht 8n Schieberschacht 4n Beton für Rohrleitungen 160 m3 Schotter für Unterbau Strassen 1'300 m3 Strassenbauarbeiten Aushub und Abtransport 150 m3 Asphalt 400 m2 Pflastersteine 500 m2 Wildpflästerung 300 m2 Kies für Unterlage der Strasse 400 m3 Asphalt drain 800 m2 Sanitär-Arbeiten Gussleitungen G150, 60 m - Gussleitungen G 125 90 m Gussleitungen G100, 80 m Kombischieber DN 150 2 Ha PE-Rohr De 50, 300 m

eligibilityCriteria: Gemäss NPK 102D


title: Achat d'un microscope confocal à balayage.

description: Microscope confocal à balayage dédié à l'imagerie confocale de pointe, principalement pour la recherche dans le domaine des sciences de la vie.

Cellular Imaging Facility

street: Rue du Bugnon 9

Carl Zeiss AG

street: Feldbachstrasse 81


name: Spataro Petoud Partner SA, Succursale di Lugano

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N2 EP 14 Ceneri — Bellinzone Sud (Fase 1), direction locale des travaux (DLT).

description: Cette appel d'offres définie le cadre contractuel de la maitrise d'ouvrages pour le projet EP14 Ceneri – Bellinzone sud. La maitrise d'ouvrages est prévue pour les activités de génie civil du tracé routier, des œuvres et d'autres œuvres mineurs de l'autoroute N2 (Tessin) du km 40 800 au km 48 500.Le projet EK 2011 prévoit une intervention globale de conservation (entretien et transformation) divisé en FASE 1 et FASE 2. La maitrise d'ouvrages est prévue pour les activités de la FASE 1. Sont exclus les activités de maitrise d'ouvrages pour les systèmes électromécaniques (DLT-BSA) et pour l'accompagnement environnemental (AAL).Les travaux d'entretien consistent principalement en:— ajustement des échanges de chaussée,— réhabilitation du pavage,— réhabilitations locales des œuvres et des joints de dilatation,— ajustement des conduites des eaux de pluie,— ajustement des troncs support de câble,— remplacement des barrières élastiques,— remplacement et ajustement des clôtures et des portails,— nouvelle signalisation.Les travaux de transformation consistent principalement en:— construction de protections anti-bruit (communes de Sant'Antonino et Camorino),— construction d'un nouveau séparateur d'huile au km 47 050,— construction de 2 nouveaux rondeau au svincolo de Bellinzone sud,1.-Construction des murs contre la recirculation des gaz du tunnel Monte Ceneri,— construction du bassin Carona.Données principales:Totale heures prévues: env. 22 500.Années durant lesquelles sont prévues les prestations: env. 2016-2018.

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants doivent être joints au dossier d'offre conformément aux critères suivants::
CA-1: Personnes «clé» et autres personnes:
Composé de::
1) Chef directeur des travaux:
2) Remplaçant du chef directeur des travaux:
3) Directeur locale des travaux (personne clé):
L'évaluation de la CA1 à la personne «clé» sera faite sur la base des documents suivants présentés avec les documents de l'offre::
— référence (analogie de la fonction et du travail de référence avec la fonction et le travail de cet avis):
— curriculum vitae (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle utile à la fonction souhaitée):
CA-2: Analyse du mandat, proposition de solution, chances et risques:
CA-2.1 Analyse des tâches (cf. documentation d'offre 2.1.2.1):
CA-2.2 Analyse des risques et chances et proposition de solution (cf. documentation d'offre 2.1.3):
CA-2.3 Plan de gestion de la qualité:
CA-3: Évaluation du prix (CA-3):
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas.:
Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule).:
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offre:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de:
L'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu:
À partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Via C. Pellandini 2a

street: Via la Santa 9


name: FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften,à l'attention de Jennifer Abderhalden, Rosenbergstrasse 59, 9001 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Ausschreibung der Postdienste der FHS St.Gallen

description: Erbringung von Postdienstlelstungen gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: keine


name: Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KAIO)

title: Harmonisierung der Telefonie – Beschaffung Endgeräte.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Erfüllung der Anwendungstests:
Erfüllung der Anforderungen:

street: Wildhainweg 9, Postfach

Swisscom (Schweiz) AG

street: Postfach


title: HWS Parfannabach, Weisstannerstrasse, Mels

description: Neubau Strassenbelag ca. 3'500 m2 Einlaufbauwerke Stk 2 Bituminöser Belag 1'100 to. Fundation 550 m3 Aushub 1'700 m3

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Nest Aushub

description: Siehe Formular Vorspann C4

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Termine: 20
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Preis: 50
Termine: 20
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30


name: Itten+Brechbühl AG,à l'attention de Thomas Gafner, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Erweiterung und Sanierung Seniorenzentrum Engelhof, 8852 Altendorf SZ

description: Demontieren und Entsorgen von alten Fenstern, Liefern und Montieren von neuen Fenstern


name: Coutaz SA,ZI Ile d'Epines, cp 96, 1890 St-Maurice, Suisse

name: Bonnard Woeffray architectes FAS SIA, à l'attention de Arnaud Zehnder,Clos Donroux 1, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, Fax: 024 472 29 71, E-mail:

title: Caad_centre d’accueil pour adultes en difficulté construction d'un nouveau centre_saxon

description: les marchés concernent une soumission comprenant les cfc suivants: 240 installations de chauffage

eligibilityCriteria: Cet appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires respectant les conditions du dossier d'appel d'offres et ses annexes sous peine de voir son offre non recevable.


name: DGE -DIREV – protection des eaux SCAV – division laboratoire – analyses des eaux

description: Un spectromètre de masse tandem quadripôle relié à un chromatographe en phase liquide. Ensemble permettant, entre autres, l'analyse des pesticides et des substances pharmaceutiques dans l'eau dans le domaine des traces et ultra-traces par injection directe (1-20 ng/L).

description: Un spectromètre à temps de vol couplé à un quadripole relié à un chromatotographe en phase liquide. Système permettant, entre autre, l'analyse ciblée des pesticides et des substances pharmaceutiques dans l'eau dans le domaine des traces et ultra-traces ainsi que l'analyse screening de matrices aqueuses complexes en injection directe et avec un enrichissement en ligne (1-20 ng/L).

title: LC-MS-MS pour l'analyse des pesticides et des substances pharmaceutiques dans l'eau.

description: Un spectromètre de masse tandem quadripôle relié à un chromatographe en phase liquide et un spectromètre à temps de vol couplé à un quadripôle relié à un chromatographe en phase liquide.

awardCriteriaDetails:
Coût:
MS/MS:
HPLC:
Service:

street: Ch. des Boveresses 155

Agilent Technologies

street: Lautengartenstrasse 6


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: Transfert de patients couchés

description: Service de transport de patients couchés ; transferts médicalisés

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Paul-Scherrer-Institut (PSI), Strategischer Einkauf (WTO do not open)

title: Système de fraisage par faisceau d'ions argon incluant la possibilité de recouvrir l'échantillon d'une couche protectrice dans la même chambre.

description: Un système de fraisage par faisceau ionique sera acheté pour la fabrication de micro- et nanodispositifs constitués de couches métalliques et oxydiques, incluant des structures à parois latérales verticales avec un rapport hauteur:largeur d'au moins 1 à 1. Le système inclut la capacité de recouvrir les structures fabriquées d'une couche de protection dans la même chambre afin de protéger les dispositifs au contact de l'air, une fois qu'ils ont quitté la chambre de déposition. Pour les details, voir cahier des charges.

Oxford Instruments GmbH

street: Otto-von.Guericke-Ring 10

countryName: DE


name: BG Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Etienne Masset,Av. de Châtelaine 81B,, 1219 Châtelaine, Suisse, E-mail:

title: Modernisation de la cabine BT30

description: voir doucments joints


title: Werkleitungssanierung Sense Gantrischweg

description: Pumpenschacht im Grundwasser Abwasserleitungen PP Neubau: NW 160-500 600m Rohr in Rohrsanierungen mit Ausblasen / Injektion: 260m Grabarbeiten für Trinkwasserleitungen als Zusatz: 300m Kunststeinpflästerungen 250m2 Randabschlüsse 300m' Belagsarbeiten 1700m2

eligibilityCriteria: Die Anbieter weisen Erfahrung im Leitungs- und Strassenbau auf. Die Unternehmung kann während der gesamten Bauzeit mindestens drei mann mit Maschinen auf Platz als Pikett stellen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis (günstigstes Angebot / Angebot): 60
Regieansätze (günstigstes Angebot/Angebot): 10
Referenzen 2 vergleichbare Objekte 2 x (0.0 - 0.5): 15
Erfahrung in Rohr in Rohrsanierung (0.0 / 1.0): 5
Erfahrungen der Gemeinde (Erstbewerbung = 0.5): 5
Lehrlingsanteil der Belegschaft (>10% = 1.0): 5
Preis (günstigstes Angebot / Angebot): 60
Regieansätze (günstigstes Angebot/Angebot): 10
Referenzen 2 vergleichbare Objekte 2 x (0.0 - 0.5): 15
Erfahrung in Rohr in Rohrsanierung (0.0 / 1.0): 5
Erfahrungen der Gemeinde (Erstbewerbung = 0.5): 5
Lehrlingsanteil der Belegschaft (>10% = 1.0): 5


name: Teris SA,à l'attention de Andrea Fabiano, Strada dell'Argine 5, 6512 Giubiasco, Suisse, Téléphone: 0918500624, Fax: 0918500607, E-mail:

title: TERIS – Teleriscaldamento del Bellinzonese SA Comune di Bellinzona Tratta 3 – Rete Nord – Opere da impresario costruttore

description: La gara d'appalto concerne l’esecuzione del tracciato del teleri-scaldamento della tratta Fase 3 Nord, che comprende: - Scavi in trincea a U: ca. 4’500 m3 - Posa di condotte per teleriscaldamento: ca. 1’490 ml (allacciamenti esclusi) - Rinfianco di condotte con sabbia: ca. 550 m3 - Fornitura e posa di misto granulare 0-45mm: ca. 1’600 m3; - Fornitura e posa ghiaia 4/8 mm : 320 m3 Inoltre in concomitanza con le opere di teleriscaldamento saranno eseguiti per conto di altri enti gli interventi per la posa di condotte: - Condotta gas (Metanord): ca. 650 ml; - Tracciato cavi AMB: ca. 260 ml; - Condotta acqua potabile AMB: ca. 470 ml.


name: Acau et Aeby Perneger & Associés, à l'attention de M. Schemel,rue des Boudines, 2, 1217 Meyrin, Suisse

title: Transformation et agrandissement de l'école des Boudines. Rénovation de l'existant.

description: Carrelages et faïences

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département Maintenance Ingénierie,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: DEPLOIEMENT D'UN RESEAU DE RADIOCOMMUNICATION A LA NORME TETRA

description: Déploiement d'un réseau de radiocommunication à la norme TETRA couvrant l'emprise de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse et ses infrastructures (y compris sous-terraines), ainsi que la ZVA (Zone Voisine d'Aérodrome) d'environ 70 km2. Le Réseau devra accueillir 20 groupes de paroles, 100 terminaux dont une partie en ATEX (ATmosphères EXplosives).. Le marché est divisé en 2 lots, attribués à un seul et même candidat, comme suit : Lot 1 : Fourniture, déploiement et mise en service du réseau TETRA Lot 2 : Maintenance et aide à l'exploitation technique du réseau. Les candidats doivent répondre à la totalité des prestations Durée du marché: Lot 1: 6 mois. Démarrage prévisionnel du lot 1: mai 2015 Lot 2: 3 ans à compter de la réception du lot 1. Le lot 2 est reconductible 1 fois

eligibilityCriteria: CONDITIONS DE PARTICIPATION ET JUSTIFICATIONS À PRODUIRE PAR LE PRESTATAIRE : Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis "Conditions d'accès"

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Nest Baumeisterarbeiten

description: Siehe Formular Vorspann C4


name: Commune de Meyrin - Service de l'urbanisme, des travaux et de l'énergie, à l'attention de Mr S. Blondet,2, rue des Boudines, 1217 Meyrin, Suisse, Téléphone: 022.782.82.82, Fax: 02.782.30.94, E-mail:

title: ASSAINISSEMENT CITE MEYRIN - LOT n°3 - LAC DES VERNES

description: Réalisation d'un lac de rétention des eaux pluviales (surface plan d'eau env. 25'000 m2) par modelage déblai / remblai du terrain existant et pose d'une natte d'étanchéité. Construction de petits ouvrages hydrauliques en béton armé avec vannes et équipements divers pour la gestion et le prétraitement des eaux, à l'entrée et à la sortie du lac. Construction de petits ouvrages en bois tels que passerelle, cabane, cheminement, ponton, .... Les plantations feront l'objet d'un appel d'offres séparé.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Anton Funk, Predigergasse 12, 3000 Bern 7, Suisse, Téléphone: 031 321 65 30, Fax: 031 321 73 72, URL www.bernmobil.ch

title: Tram Region Bern, TP 2 Eigerplatz: Demontage und Neubau LSAs

description: - Rückbau von drei Lichtsignalanlagen (Steuergerät, Aussenanlage und komplette Kabelanlage) - Erstellung von zwei neuen Lichtsignalanlagen inkl. Aussenanlage und Verkabelung

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Kosten, Preisangebot (60 %):
- Technische Kriterien (30 %):
- Terminprogramm (5 %):
- Serviceorganisation (5 %):
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,08 Punkte abgezogen (lineare Bewertung).:
Preisformel: 5 – 8 x (Pi – P0) / P0:
P0= günstigstes Angebot (Note 5):
Pi= Angebot Anbieter:
- Kosten, Preisangebot (60 %):
- Technische Kriterien (30 %):
- Terminprogramm (5 %):
- Serviceorganisation (5 %):
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,08 Punkte abgezogen (lineare Bewertung).:
Preisformel: 5 – 8 x (Pi – P0) / P0:
P0= günstigstes Angebot (Note 5):
Pi= Angebot Anbieter:


name: Alphacam Swiss GmbH, 9443 Widnau, Suisse

title: STRATASYS Objet500 Connex3 3D Printer including software, basic/standard accessories, full service/support pack (5 years) and material credit


title: WAKI Transportleitung Bahnhofstrasse-Reutenenstrasse, Zäziwil. Baumeisterarbeiten

description: Grabarbeiten für duktile WAKI-Gussleitungen ZMU NW 250 mm: ca. 510 m, davon 130 m im Kulturland. Grabarbeiten für duktile Gemeinde- Gussleitungen NW 125 mm: ca. 65 m im Strassenbereich. Reduktion Leitungsquerschnitt: Einzug Gussleitung 150 mm, ca. 100 m Hydranten: 3 Stk. Kabelschutzrohr PE im gleichen Graben wie Transportleitung verlegen. Hauptmengen: Abhumusieren fest ca. 350 m3 Aushub fest ca. 1'200 m3 Abtransporte lose ca. 1'200 m3 Auffüllungen einbringen lose ca. 1'200 m3 Koffereinbau lose ca. 280 m3 Belagseinbau ca. 240 t Fräsarbeiten Belag ca. 760 m2 Rammvortrieb: 24 m

eligibilityCriteria: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118. Eine Begehung findet nicht statt.


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HUG - Bâtiment des Lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et de deux locaux techniques en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe. Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants: Travaux de fourniture et de pose d’ouvrages métalliques courants : - Escaliers métalliques - barrières vitrées – main courantes – balustrades d’escaliers – grilles de ventilation intérieure et extérieure – potelets de protections – tôles de protection - etc.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chemin Eugène-Rigot (1281) génie civil

description: Installation de chantier, démolitions et démontage, constructions de réseaux enterrés, amgts extérieurs, fouilles et terrassement, couches de fondation pour surfaces de circulation, pavages et bordures, chaussées et revêtements, canalisations et évacuation des eaux, constructions en béton coulé sur place et marquages.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Installationen der Gebäudeautomationsanlagen

description: Lieferungen der Leuchten und Lampen

title: EH Schermen, Lampen und Leuchten, Gebäudeautomation

description: Für den Neubau des Entsorgungshofs Schermen werden Unternehmer für die Lieferung der Leuchten und Lampen sowie für die Installationen und Ausrüstung der Gebäudeautomationsanlagen gesucht.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: BKP 233::
- Preis (100 %):
BKP 237::
- Preis (80 %):
- Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen (20 %): Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben: Projektleiter und Projekt-Ingenieur, Ausbildung (Berufserfahrung und Fachkenntnisse) und mindestens 1 Referenz mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 3 Jahren mit Angaben über Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten/Leistungen sowie zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber). Bestätigung der Verfügbarkeit: Der Anbieter bestätigt, dass die Verfügbarkeit der offerierten Schlüsselpersonen gemäss Angebot und vorgesehener Vertragsurkunde verbindlich und ohne Vorbehalt der Bauherrschaft zugesichert werden. Die Schlüsselpersonen gelten hinsichtlich ihrer Qualifikation und Erfahrung (Referenzen) als integrierender Bestandteil der Angebotsauswertung und gelten als verbindlich vereinbart. Sie dürfen nach Angebotsabgabe nicht ohne die Zustimmung des Bauherrn ausgewechselt werden.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
BKP 233::
- Preis (100 %):
BKP 237::
- Preis (80 %):
- Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen (20 %): Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben: Projektleiter und Projekt-Ingenieur, Ausbildung (Berufserfahrung und Fachkenntnisse) und mindestens 1 Referenz mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren Projekten in den letzten 3 Jahren mit Angaben über Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten/Leistungen sowie zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber). Bestätigung der Verfügbarkeit: Der Anbieter bestätigt, dass die Verfügbarkeit der offerierten Schlüsselpersonen gemäss Angebot und vorgesehener Vertragsurkunde verbindlich und ohne Vorbehalt der Bauherrschaft zugesichert werden. Die Schlüsselpersonen gelten hinsichtlich ihrer Qualifikation und Erfahrung (Referenzen) als integrierender Bestandteil der Angebotsauswertung und gelten als verbindlich vereinbart. Sie dürfen nach Angebotsabgabe nicht ohne die Zustimmung des Bauherrn ausgewechselt werden.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Universität Zürich Abteilung Bauten und Investitionen

title: Universität Zürich Irchel Erneuerung Beleuchtung öffentliche Zonen

description: Die Beleuchtungen in den öffentlichen Zonen auf dem Campus Irchel werden auf LED-Technik umgebaut. Diverse Leuchten müssen ersetzt oder ergänzt werden.


title: Dägerlen/Dinhard, 506 Welsiker-/Rutschwilerstrasse, ausgangs Rutschwil bis eingangs Welsikon, km 1.850 - 3.080

description: Fahrbahnlänge: 1230 m Fahrbahnbreite: 6.00 - 6.60 m Belagsaufbruch: 925 m2 Aushub: 1550 m3 Kieslieferungen: 2690 t Randabschlüsse: 1176 m Fräsen: 9180 m2 Beläge: 2545 t Schächte: 14 St Kunststoffrohre: 670 m


title: Gärtnerarbeiten inkl. Belagsarbeiten

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Bundesamt für Statistik Abteilung BB Sektion BILD-S

title: Durchführen der Erhebung „Mikrozensus Aus- und Weiterbildung 2016“.

description: Microrecensement formation de base et formation continue 2016 selon les dispositions du document d'appel d'offres.

street: Espace de l'Europe 10

MIS Trend SA

street: Pont Charles-Bessières 3


name: Edy Toscano SA, Engineering & Consulting

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01 Eng Suppression du goulet d'étranglement de Crissier, secteur Maladière – Chavannes – prestations d'auteur de projet pour les domaines K, T/G, Tracé - Phase AP/MK et mise à l'enquête.

description: Contexte généralLe réseau autoroutier autour de l'agglomération de Lausanne-Morges présente aujourd'hui des problèmes de capacité :— le tronçon entre l'échangeur de Villars-Ste-Croix et l'échangeur d'Ecublens (goulet d'étranglement de Crissier) souffre d'un manque global de capacité, renforcé par les nombreux entrecroisements et l'hétérogénéité des vitesses.— 3 jonctions, celles de Crissier, de Malley (demi-jonction) et le giratoire de la Maladière, connaissent d'importants problèmes de capacité en période de pointe de trafic. On constate ainsi une surcharge, laquelle crée des files d'attentes sur les voies de sorties autoroutières et un engorgement des routes d'accès.Depuis la construction de l'autoroute N01 dans les années soixante, seules des améliorations ponctuelles ont été effectuées aux jonctions de Crissier et de Malley pour satisfaire les besoins croissants du transport individuel. Avec l'augmentation du trafic prévue d'ici à 2030, les problèmes cités ci-dessus s'aggraveront et l'infrastructure actuelle sera complètement saturée. Il en résultera une prolongation des périodes de perturbation et par là-même une augmentation significative du risque d'accidents.Afin d'améliorer la fonction du réseau et de répondre aux besoins des importants développements urbains prévus, les aménagements suivants seront réalisés sur le tronçon Maladière – Villars-Ste-Croix:— mesures (aménagement) afin d'augmenter la capacité et la sécurité sur le tronçon entre les échangeurs d'Ecublens et de Villars-Ste-Croix.— 2 nouvelles jonctions à Ecublens et à Chavannes-près-Renens, ainsi qu'un complément à la demi-jonction de Malley.De plus, pour mettre l'autoroute aux normes actuelles et assainir les ouvrages, le tronçon autoroutier entre la Maladière et l'échangeur de Villars-Ste-Croix fait l'objet d'un projet d'entretien (UPlaNS).L'ensemble des projets susmentionnés seront étudiés dans le cadre de plusieurs mandats d'études faisant l'objet de plusieurs appels d'offres en cours et à venir.Description et périmètre du projet du présent appel d'offresLe projet du présent appel d'offres concerne:— l'assainissement (UPlaNS) du tronçon autoroutier entre le giratoire de la Maladière et l'échangeur d'Ecublens exclu.— la nouvelle jonction autoroutière de Chavannes— le complément à la demi-jonction autoroutière de Malley.Le périmètre du projet est défini comme le tronçon autoroutier entre le giratoire de la Maladière, inclu, et l'échangeur d'Ecublens, exclu, c'est-à-dire du giratoire de la Maladière au km N01_66.080, y compris les aménagements des jonctions de Chavannes et Malley.Description du mandat objet du présent appel d'offresL'adjudicataire du marché aura comme mission d'établir le projet définitif (AP) et le concept d'intervention (MK) pour le secteur compris dans le périmètre du projet et selon les directives et manuels techniques OFROU, ainsi que selon SIA 103 et 112.Les prestations à réaliser sont décrites au chapitre 2.3.1.5 du document de l'offre de prestations de mandataire.Elles concernent les domaines K, T/G et T/U selon la nomenclature des manuels techniques OFROU et s'étendent jusqu'à la phase de mise à l'enquête du projet (y compris traitement des oppositions).Pour le domaine T/U, il est précisé que les prestations de ce mandat concerneront les études de tracé, mais non celles de trafic, ni celles d'environnement, qui font partie d'autres appels d'offres. L'AP et le MK seront basés sur le projet général (GP) et le concept global de maintenance (EK) établis par l'OFROU et joints au présent dossier.Le développement de l'AP et MK se fera en étroite collaboration avec les spécialistes qui seront mandatés par l'OFROU pour l'ensemble du secteur du goulet de Crissier (voir "contexte général" ci-dessus), à savoir:— BSA— Trafic— EnvironnementL'adjudicataire du présent appel d'offres devra donc échanger régulièrement les données et informations du projet avec ces spécialistes.De plus, l'adjudicataire devra également se coordonner avec le mandataire responsable du projet du tronçon Ecublens pour régler l'interface entre les 2 tronçons.

street: Place de la Gare 7

street: Place Chauderon 20A

T-ingénierie SA

street: quai du Seujet 18

CSD Ingénieurs SA

street: Chemin de Montelly 78


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Schulhaus Sandgruben mit Sporthallen, BKP 25 Sanitäre Anlagen

description: Lieferung und Montage sämtlicher Sanitärapparate, Ver- und Entsorgungsapparate, Ver- und Entsorgungsleitungen inkl. Dämmungen und Vorwandinstallationen. Die Ver- und Entsorgungsleitungen umfassen die Kalt- und Warmwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserleitungsnetze.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Alhambra - 1214 TI - Serrurerie métallique - construction métallique

description: Serrurerie courante - CFC 272.2 - Estimation : CHF 335'000.- Construction métallique - CFC 213 - Estimation : CHF 26'500.-


name: C.M.A. Constructeurs Métalliques Associés S.A.,Route des Mueses3, 1753 Matran, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

description: CFC : 221.6 – Portes extérieures en métal, sectionnelles 200 m2 en 10 éléments

description: CFC : 221.6 – Portes extérieures en métal, 260 m2 en 80 éléments

description: CFC : 221.4 – Fenêtres en aluminium, 300 m2 en 200 éléments

title: Grolley FR Centre Logisitique de l’Armée - CLAG - 2ème étape, Construction du bâtiment AD ateliers / stockage

description: Construction du bâtiment AD ateliers / stockage CFC 221.4, 221.6, 221.6.

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties


title: Umnutzung und Sanierung GOPS / Ausbau Rechenzentrum KSGL Haus 2, Burgstrasse 99, 8750 Glarus

description: Elektroinstallationen für die zivile Nutzung der unterirdischen Räume als Lager sowie Ausbau der Infrastruktur als Datenraum. Lieferung und Montage von: USV-Anlage, Unterverteilungen, Notlichtanlage, Stark- Schwachstrominstallationen, Leuchten und Lampen, Erweiterung der vorhandenen Sicherheitssysteme.


title: Erstellung Factsheets: Wirtschaftsstandort Schweiz

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: 13.06.2014 Kosten: Keine


title: Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung (BBZN), 224.0

description: - Bedachungsarbeiten SteildächerBKP-Nr. 224.0

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.


name: Service Marchés,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: Prestations de surveillance et de prévention contre les risques d’incendie et de panique dans un établissement public de 1er catégorie par des agents au sein d’un Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP)

description: Prestations de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes composée d’un SSIAP 2 et de deux SSIAP 1, 24 heures sur 24, trois cent soixante-cinq jours par an y compris jours fériés, dans l’aérogare classée établissement public de 1er catégorie équipé d’un CMSI et d’un SSI.

eligibilityCriteria: Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante pour les renseignements à produire : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Informations générales" Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature dûment remplie et signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat, dûment complétée (une par membre en cas de groupement), précisant les capacités financières, professionnelles et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l’adresse figurant en tête de l’avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale". Autres renseignement/justification à fournir : le candidat fournira un Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fachstelle für Submissionen, Münsterplatz 12, 4001 Basel, Suisse

title: IWB - Beratungsleistungen 2015 - 2018

description: Während der Arbeiten zur Strategie smart IWB bis Ende 2015 und in den folgenden drei Jahren bis Ende 2018 wird IWB Bedarf an Unterstützung bei Strategieentwicklung, Projektmanagement und Strategieumsetzung in den folgenden Bereichen haben: • zentrale, dezentrale Energiewirtschaft (Produktion, Speicherung, Transport und Automation) • Datenmanagement und Business Intelligence (Beschaffung, Analyse und Nutzung von Daten) • smarte, integrierte Geschäftsmodelle (Supply-/Demand-Side, zentrale/dezentrale Versorgung, Konvergenzen Strom/Wärme,) Anwendungskontext ist dabei immer die Versorgungswirtschaft (asset heavy) sowie die versorgungsnahe Wirtschaft (asset light) mit den Schwerpunkten Energie, Wasser, Telekom und Datenmanagement im urbanen, schweizerischen und europäischen Kontext. Mögliche Anbieter von Beratungsleistungen müssen konkrete Erfahrungen bei der erfolgreichen Weiterentwicklung und Neudefinition der herkömmlichen Wertschöpfungsstufen Beschaffung (Produktion und Handel), Netze und Vertrieb vorweisen können. Zudem braucht es nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Wesentliche Themen für IWB sind hierbei die Konkurrenzfähigkeit in der zentralen Versorgung, die Expansion mit neuen dezentralen Kompetenzen und der Werterhalt durch Transformation der zentralen in die integrierte Versorgung Die Beratungskompetenzen müssen sowohl in technischer, ökonomischer als im ökologischer Hinsicht nachweisbar sein. Interessierte Beratungsunternehmen müssen diese Kompetenzen aus eigener Kraft anbieten können. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Vertraulichkeit der Ergebnisse in der ganzen Schweiz garantiert ist. Allfällige Interessenskonflikte müssen interessierte Bewerber ausschliessen können. Ziel von IWB ist es, mit der vorliegenden Submission mit 1-4 Beratungsunternehmen Rahmenverträge abzuschliessen. Auf dieser Basis soll IWB in den folgenden vier Jahren flexibel – je nach benötigten Kompetenzen und Volumen – auf die Beratungsunternehmen zugreifen können.


name: Einwohnergemeinde Biel vertreten durch die Direktion Bau, Energie und Umwelt, Abteilung Hochbau

description: Renouvellement des installations de ventilation

description: Renouvellement des installations à courant fort et à courant faible

title: Sanierung Aula, Schulanlage Sahligut Biel

description: L'actuelle procédure d'appel d'offres englobe les mesures d'assainissement partiel de l'aula et de renouvellement de ses installations techniques intérieures. L'ensemble des installations techniques intérieures doivent être remplacées, en particulier le système de ventilation. La cuisine doit être remplacée dans le périmètre disponible. Les installations sanitaires doivent être modifiées, et des W.-C. pour handicapés ajoutés. Les charges en matière de protection contre le feu doivent être remplies, et un monte-escalier construit à l'extérieur. La technique de scène actuelle doit être remplacée entièrement. Il faut procéder par endroits à des rafraîchissements intérieurs. Les dispositifs d'obscurcissements sont adaptés et les stores remplacés.


name: Stadt Schlieren, Freiestrasse 6, 8952 Schlieren

title: Randabschluss - Sanierungen

description: Siehe Submissionsunterlagen


title: Mise en soumission des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains combustibles, déchets encombrants combustibles et déchets verts

description: Prestations de ramassage et transport de déchets urbains combustibles (DUC) des communes du périmètre SEOD (sans Delémont). Prestations de ramassage et transport de déchets encombrants combustibles (DEC) des communes du périmètre SEOD (sans Delémont). Prestations de ramassage et transport de déchets verts (DV) d'une partie des communes du périmètre SEOD.

awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre en rapport avec le cahier des charges:
Listes des expériences et de références dans des travaux similaires:
Moyens en personnel et équipement:
Gestion des processus, développement durable:

CSC ARC Jurassien

street: Grand-Rue 107, case postale 66

RIHS TRANSPORTS SA

street: rue du Stand 1


title: PATHO-Lösung für das Kantonsspital Winterthur.

Kantonsspital Winterthur

street: Brauerstrasse 15

Basys Data GmbH

street: Schmidlihof 7


name: G Comte SA et Colas Suisse SA,Route de Moutier93, 2800 Delémont, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-PJM-PB, à l'attention de Nicolas Pasquier,Av. de la Gare 41 -, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 22 82, E-mail:

title: Ligne CFF 240 Delémont - Delle, Km 85.330 – 87.662 Renouvellement de l’infrastructure de la voie 303 Exécution de drainages

description: Le projet consiste à renouveler l’infrastructure de la voie 303 ainsi qu’à y créer un réseau de drainages. Les travaux consistent à : - Ballast :Excavation totale sur une surface d’environ 10'000 m2 ; pose d’une couche de ballast catégorie 1 d’env. 20 cm (pré-ballastage). - Infrastructure :Pose de 40 cm de grave non traitée d’origine suisse homologuée CFF ; pose d’une couche bitumineuse AC Rail 16 ; pose de géosynthétique selon liste CFF (B2.5) - Drainages : Exécution de drainages PEHD DN 200 sur une longueur de 1’570 m, DN 250 sur une longueur de 605 m et DN 315 sur une longueur de 150 m, avec des pentes variant de 5 ‰ à 10.2 ‰, des profondeurs de 1.5 m à 2.2 m depuis le niveau du rail ; exécution de chambres de contrôles le long de la voie. Le terrassement pour la tranchée drainante doit être effectué au moyen d’une pelle mécanique munie d’un godet dont le bord d’attaque est lisse. Construction d’un nouveau collecteur PEHD DN 250 sur une longueur de 100 m, à des profondeurs de 1.5 m à 2.0 m minimum, afin de connecter les eaux de drainage à la Sorne depuis le Km 85'330 Renforcement des exutoires dans les berges à l’aide de blocs d’enrochement. Ces travaux seront exécutés depuis la berge, aucune ma-chine ne pourra se trouver dans les cours d’eau. - Caniveaux à câbles :Evacuation des caniveaux existants pendant le clustering. Pose des caniveaux 3 semaines après le clustering. La mise en coquille des câbles, la fourniture des caniveaux (fourni à l’installation de chantier, vers patinoire), la pose des câbles ainsi que la fourniture et la pose des couvercles seront réalisés par les CFF. Un câble de ligne hors-service ~Ø10 cm se trouve dans la zone du drainage. Il devra être coupé par tronçon de 2.5 m et sera transporté dans une benne mise à disposition par les CFF vers la patinoire. Les travaux seront réalisés de jour. L’entreprise est tenue d’élaborer un planning des travaux sur la base du planning CFF en annexe. Une partie des travaux (comme l’exécution des collecteurs et des exutoires) pourront avoir lieu avant le clustering. L’entreprise prévoira également du temps après le clustering pour les travaux de finition. La pose des caniveaux ne pourra quant à elle pas avoir lieu directement à la suite des travaux principaux.


name: Einwohnergemeinden Würenlos, Wettingen und Neuehof

title: GWPW Tägerhardwald und GWPW Tägerhard

description: Lieferung und Montage Unterwassermotorpumpen (4 x 50 l/s, 2 x 165 l/s, 1 x 60 l/s), horizontale Zentrifugalpumpe (1 x 30 l/s) und Pumpensteigrohre (130 m DN 250 mm, 310 m DN 150mm)

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Qaulifikation Anbieter: 30
Energiekosten: 20
Angebotspreis: 50
Qaulifikation Anbieter: 30
Energiekosten: 20


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

title: Neubau Campus Moos: BKP 358 Kücheneinrichtungen

description: Lieferung und Montage: 1x Gewerbeküche mit Ausgabebuffet und Zubehör

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Gashausdruckregler Bedarfsmenge für 48 Monate (ca. 1'500 Stk.)

description: www.simap.ch 28.05.2014

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. - Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). Ausländische Unternehmer haben eine Kopie der Anmeldung, bzw. der ausländerrechtlichen Bewilligung, vor Arbeitsbeginn an folgende Adresse einzureichen: Energie Wasser Bern, Administration Beschaffungsausschuss, Monbijoustrasse 11, 3001 Bern. - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Bestehen zwischen ewb und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann ewb den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. - Einhaltung der vertraglichen Bedingungen, gemäss Entwurf Kaufvertrag. Fragen zum Vertrag können ausschliesslich während der in Ziffer 1.3 genannten Frist gestellt werden. Nach Ablauf der Frist für die Fragerunde finden keine Vertragsbereinigungen (mit Ausnahme von redaktionellen) statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Beschaffungspreis, gemäss Angebot:: 80
- Produktegarantie:: 20
.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
.:
Bewertung Preis: Die preisgünstigste Offerte erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
.:
Bewertung Garantie: 2 Jahre = 0 Punkte, 3 Jahre = 1 Punkt, 4 Jahre = 2 Punkte, 5 Jahre = 3 Punkte, 6 Jahre = 4 Punkte, >/= 7 Jahre = 5 Punkte:
.:
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:
- Beschaffungspreis, gemäss Angebot:: 80
- Produktegarantie:: 20
.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
.:
Bewertung Preis: Die preisgünstigste Offerte erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
.:
Bewertung Garantie: 2 Jahre = 0 Punkte, 3 Jahre = 1 Punkt, 4 Jahre = 2 Punkte, 5 Jahre = 3 Punkte, 6 Jahre = 4 Punkte, >/= 7 Jahre = 5 Punkte:
.:
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:


title: Linie 645, Zofingen - Hunzenschwil Projekt: Bahnhof Hunzenschwil Automatisierung, Verbesserung Publikumsanlagen und Substanzerhalt

description: Baumeisterarbeiten Die vorliegend ausgeschriebenen Bauarbeiten umfassen: Bereich Bahnhof Hunzenschwil: Folgende Arbeiten sind auszuführen: - Rückbau Hausperron (Gleis 1) und Mittelperron - Bau von Perron Gleis 1 und Gleis 2 - Bau und Umbau von diversen Werkleitungen - Abbruch und Ersatz der bestehenden Rampen der PU - Anpassungen an der PU - Bau von Stützmauern, Treppen - Umgebungsarbeiten (Belagsanpassungen, Böschungen etc.) - Unterfangungen - Baugrubensicherungen - Rückbau Fahrleitungsfundamente + Signale - Bau von Fahrleitungsmastfundamenten sowie Fundamente zu Abspannung Fahrleitungsmasten - Bau von diversen Signalfundamenten - Einbau Gleisentwässerung / Anschluss an Kanalisation - Schotterspriessung - Einbau Gleisunterbauschichten, PSS - Einbau Vorschotterung - 2 Gleisquerungen - Neubau Veloabstellanlagen, Perronmöbelierungen Hauptmengen Perimeter Hunzenschwil: Abbrüche: - Belagsabruch, 170 m3 - Betonabbruch, 450 m3 - Mischabbruch, 140 m3 Kabelkanalisation Abbruch Kabelkanalisation: - Kabelkanäle, 210 m1 - Kabelschutzrohre, 60 m1 - Kabelschächte, 15 St. - Fundamente/Wannen, 2 St. Neubau Kabelkanalisation: - Kabelkanäle, 50 m1 - Kabelschutzrohre, 1'700 m1 - Kabelschächte, 18 St. - Fundamente Kandelaber/Automaten, 22 St. Grabenlose Unterquerung: - Vortriebsstrecke Rammvortrieb DN 500, 15 m1 Verankerungen: - Ungespannte Anker L=4.0m, 120 St. - Spritzbeton, 160 m2 Erdbau: - Abtrag Ober-/Unterboden, 300 m3 - Baugrubenaushub, 1'000 m3 Randabschlüsse und Perronanlagen: - Perronwinkel, 360 m1 - Randabschlüsse, 260 m1 Fundationsschichten und Belag: - Fundationsschichten, 800 m3 - Planie, 1'450 m2 - Walzasphalt, 360 t - Gussasphalt, 80 t Gleisbau Abbruch von Gleisen: - Stahlschwellen, 250 m1 - Holzschwellen, 400 m1 - Schienen, 1'300 m1 Ausbau von bestehenden Unterbauten im Gleisbereich: - Schotter, 110 - Aushub, 1'010 m3 - Abtransporte, 1'010 m3 Einbau von Unterbauten im Gleisbereich, Belägen, Vorschotterungen: - Fundationsschicht PSS, 610 m3 Planie, 1'820 m2 - Entwässerung Aushub, 2'400 m3 Spriessung, 710 m2 Rohrleitung, 475 m1 Schächte, 28 St. Rinnen, 240 m1 Sickergeröll, 170 m3 Hüllbeton, 40 m3 Kiessand, 1'500 m3 - Schotter Vorschotterung, 360 t Kunstbauten: - Schalung, 1'500 m2 - Bewehrung, 45 t - Beton, 440 m3 - Abdichtungsbahnen, 450 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt.:
2.1: Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (nicht älter als 10 Jahre): Bauführer und Polier:
2.2: Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht: Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen inkl. Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation, vorgesehene Installationsflächen und Zufahrten:
2.3: Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweise::
- Bauprogramm und Bauphasenplan des Anbieters:
2.4: Berücksichtigung Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt.:
2.1: Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (nicht älter als 10 Jahre): Bauführer und Polier:
2.2: Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht: Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen inkl. Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation, vorgesehene Installationsflächen und Zufahrten:
2.3: Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweise::
- Bauprogramm und Bauphasenplan des Anbieters:
2.4: Berücksichtigung Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Neubau Schulhaus Breiteacker

description: Wandschränke mit integrierten Türen


name: Ascenseurs Schindler SA, succursale de Perly-Certoux

title: Projet Grand-Salève étape 2 — Marché 11.

description: Projet de construction d'un centre multifonctionnel sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 mètres, une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9

street: Chemin de la Mairie 24


name: Service d'assainissement, station d'épuration des eaux usées

title: Renouvellement des filières de traitement des eaux usées et des boues d'épuration.Lot 5 — désodorisation.

description: Fourniture, montage et mise en service des équipements de traitement des eaux usées — Lot 5 – désodorisation

street: Rue des Terreaux 33

Huber AG Windisch

street: Mülligerstrasse 70


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: H19 Strassenkorrektion Rabius-Sumvitg, Baulos 2, Baumeisterarbeiten

description: Beton 85 m3; Fundationsmaterial 3'400 m3; Aushub 5'100 m3; Schüttung 1'200 m3


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Erweiterung Bündner Kunstmuseum Chur / BKP 233 Leuchten und Lampen (Los 4 / LED-Module Lichtdecke)

description: LED-Module aus linearen LED-Aluminiumprofil-Leuchten zu einem stabilen Rost zusammengefügt, inklusive Aufhängevorrichtung. DALI dimmbar. LED-Module 95x250 cm 121 Stück und 95x190 cm 58 Stück. Das Muster des LED-Moduls, dimmbar 95x250 cm, ist Bestandteil der Offerte und ist zwingend abzugeben.


name: architech sa,rte de Meyrin 12a / CP 52, 1211 Genève 7, Suisse, E-mail:

title: Piscine couverte de Montoly

description: Construction d'une piscine couverte au lieu-dit "Montoly"

eligibilityCriteria: Prix: aucun


description: Lot 1 – terrassement pleine masse : Installations de chantier, terrassement, chargement sur moyens de transport des matériaux de terrassement. Transport et traitement des matériaux non pollués.

description: Lot 2 – Transport et traitement des matériaux pollués (déchets spéciaux selon l'OMoD).

title: Terrassement en pleine masse – transport et traitement de matériaux terreux pollués.

description: L'appel d'offre, en lien avec un projet de construction sur une parcelle inscrite au cadastre des sites pollués sur la commune de Chêne-Bougeries, est réparti en deux lots indépendants:— lot 1 – terrassement pleine masse: Installations de chantier, terrassement, chargement sur moyens de transport des matériaux de terrassement. Transport et traitement des matériaux de terrassement non pollués,— lot 2 – transport et traitement /élimination des matériaux pollués (déchets spéciaux selon l'OMoD).

Ecoservices SA

street: 9 bis rue de Veyrier


name: Bureau d'études Vincent Becker, Ingénieurs SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N05 Upn.Colombier–Cornaux - Plans d'interventions pour tunnels et tronçons à ciel ouvert TP1 et TP3 : établissement des plans état actuel des projets partiels TP1 CS, TP2 SSB et TP3 SBC du tronçon N05 Colombier–Cornaux

description: Pour la réalisation des travaux d'entretien, des plans d'interventions basés sur l'état actuel pour l'exploitation normale, pour les tunnels et tronçons à ciel ouvert, doivent être établis selon la directive OFROU 16050 « sécurité opérationnelle pour l'exploitation » et en collaboration avec le chef de projet de l'OFROU (GPL) du projet N05 Upn.Colombier – Cornaux, le SiBe-S (UT IX) ainsi que les services d'interventions (SIS, Police NE, etc.).Les ébauches des plans d'interventions doivent être discutées avec les services d'interventions. La prise de position des services d'interventions doit être intégrée dans les plans d'interventions.Les plans d'interventions seront libérés lors d'une séance du StreMa, GPL, SiBe-S et les services d'interventions.Les plans d'interventions de l'état actuel sont la base pour l'établissement du concept de gestion d'urgence sur les chantiers (Notfallmanagement) N05 TP2 Serrières- St-Blaise.

Emch+Berger AG Berne

street: Schlösslistrasse 23

Mauler SA

street: Chapelle 27

street: Rue de la Gare 13


title: SwissFEL laser experimental

description: High power fremtosecond laser systems for the experimental stations of the free electron laser SwissFEL. The laser systems must be based on Ti:sapphire laser technology and deliver optical pulses with < 30 fs pulse duration and > 20 mJ pulse energy at 100 Hz repetition rate. The laser systems must be optimized for stability and long term operation. Together with an optical parametric amplifier the output wavelength must be tunable between 300 nm and 20’000 nm. A service contract assures reliable and stable longterm operation. For details, see requirement specification FEL-EC16-002-2.6.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Organisation und finanzielle Situation: 10
Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Organisation und finanzielle Situation: 10

procurementMethodDetails: Open procedure


title: Construction du bâtiment B13 – Quartier des Vergers – Meyrin.

description: Prestations et calcul des honoraires pour architecte – norme SIA 102 – phases 4.41 à 4.53.

awardCriteriaDetails:
Qualité économique globale de l'offre:
Degré de compréhension du projet:
Aptitude du bureau sur la base des références:
Organisation du candidat:

Archi + Serafin architectes associés SA

street: Rue de Genève 122


name: Politische Gemeinde Widnau Liegenschaftsverwaltung,à l'attention de Frau Miriam Stoffel, Neugasse 4, 9443 Widnau, Suisse

title: Neubau Schulhaus Schlatt, 9443 Widnau

description: Detailangaben gemäss den Ausschreibungsunterlagen. 3-geschossiger Schulhaus-Neubau, Untergeschoss und aussteifende Treppenhauskerne in Massivbauweise, Erd- und Obergeschoss in Holzbauweise, Aussenabmessungen LxB rund 71x28 Meter.


title: Achat d'un système intégré avec gestion de la relation client (CRM), gestion des contenus (CMS) et gestion de la réaction client pour CarPostal Suisse SA.

description: CarPostal Suisse SA est la plus importante entreprise de transport par car des transports publics suisses. Elle a développé depuis 2008 une solution complète en ligne dans la gestion des relations voyageurs et a choisi comme démarche stratégique une relation hautement orientée vers le client (information-interaction-transaction). Ces 3 domaines – gestion de la relation client (CRM), gestion des contenus (CMS) et gestion de la réaction client – sont gérés actuellement dans un environnement hétérogène basé sur divers systèmes et applications de la Poste Suisse SA.Dans le but de couvrir les exigences et les défis futurs dans les transports publics suisses, CarPostal Suisse SA cherche dans le cadre de cet appel d'offres une solution globale intégrant les 3 domaines précités. Le présent projet vise à remplacer les systèmes en place et à transférer les contenus et fonctionnalités sur la nouvelle plateforme.Gestion de la relation client (CRM): ce système doit permettre le contact direct avec le client (par exemple les voyageurs, les fans) avec comme première cible l'envoi de newsletters et la mise en œuvre de campagnes ainsi que le suivi et le développement des relations client eShop inclus. Dans ce contexte un point sensible est à mentionner: la validation des adresses. La connection au module CMS (gestion des contenus) est à garantir et les données actuelles seront transférées sur le nouveau système.Gestion des contenus (CMS): gestion du site WEB multilingue de CarPostal Suisse SA; connection des applications CRM et „gestion de la réaction client“. Comme canaux de communication sont prévus l'internet, les pages mobiles, les médias sociaux et les données statiques de l'APP CarPostal. Un accès sécurisé doit être prévu pour les groupes d‘utilisateurs. Les applications concernées comme „idées loisirs, courses spéciales, page d'accueil WiFi“, etc. ainsi que les données sont à transférer sur la nouvelle plateforme.Gestion de la réaction client: toutes les réactions clients comme par exemple les questions, les réclamations, les louanges, etc. doivent pouvoir être administrées, surveillées et mesurées. Les différents processus doivent permettre un déroulement sans faille depuis l'enregistrement jusqu'à la réponse au client. La réaction client se fera via formulaire en ligne, courriel, lettre, téléphone ou médias sociaux (par exemple Facebook). Tous ces processus doivent pouvoir être administrés par CarPostal.Avec cet appel d'offres CarPostal Suisse SA cherche un système global multilingue avec une architecture multitenante. La plateforme se base sur une base de données unique afin d'éviter les redondances. Le développement à long terme du système doit être garanti dans les années futures. Le système permettra un accès via un login pour les sections ”administration“ et ”client“).CarPostal Suisse SA cherche un partenaire qui offre le développement, la réalisation, l'instruction des utilisateurs ainsi que le support et l'entretien du système. Le partenaire prend ainsi la responsabilité du système complet.CarPostal Suisse SA se réserve le droit de d'exploiter le système sur la plateforme du partenaire ou sur celle de sa propre infrastructure.CarPostal Suisse SA est ouvert à une solution pour PME ”petites et moyennes entreprises“.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: RESTRICTED

Poste CH SA, F7/achats du groupe

street: Zentweg 25c

Cando Image GmbH

street: Else Züblinstrasse 115


title: Chromotagraphie liquide ultraperformante en couplage avec un spectromètre de masse de haute résolution (UPLC-ESI-HRMS) pour analyse métabolomique

description: Un instrument LC-MS composé d'un chromatographe liquide ultraperformant en couplage direct via spray électrique ionisant avec un spectromètre de masse. Le spectromètre de masse est capable d'une résolution minimale de R = 40'000 (m/delta m) et d'une gamme de linéarité dynamique d'au moins 5 ordres de magnitude. Le champ d'application est principalement focalisé sur des analyses métabolomiques qualitatives (identification) et quantitatives absolues. (Détails selon cahier des charges)

eligibilityCriteria: aucunes


name: AGG Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

title: 272 Innentüren aus Metall

description: Gym. Strandboden Biel Sanierung der bestehenden Gebäude Minergie Standard Neubau


name: Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, Obere Dorfstrasse 32, CH-8700 Küsnacht

title: Sanierung Limbergstrasse, Küsnacht / Abschnitt: Schulhaus bis Wangen

description: Kanal- Werkleitungs- und Strassenbau ca. 1.5 Mio

eligibilityCriteria: Erfahrung im Tief- und Strassenbau aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


title: Construction d'un nouveau cycle d'orientation avec aula à Martigny.

description: CFC 273.3 bâtiment A, encadrements de fenêtres en bois.

Services techniques municipaux

street: Rue de l'Hôtel de Ville 1


title: BAV 80356 Sportzentrum Heuried

description: Neubau und Instandsetzung (unter Vorbehalt der Baugenehmigung)

eligibilityCriteria: Subunternehmer für Montagebau in Stahl notwendig Fragerunde schriftlich mit Angabe Sportzentrum Heuried BKP 214.0 per E-Mail an die Bauleitung: mail@bp-baurealisation.ch bis 20. November 2014 Beantwortung der Fragen ab 27. November 2014.


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen und Print

description: GSM-R für GSM-R- spezifische Anforderungen ganze Schweiz

description: Region Süd für die italienischsprachige Schweiz

description: Region West für die französischsprachige Schweiz

description: Region Mitte-Ost für die deutschsprachige Schweiz

title: Verstärkung Projektleitungen TC & ELA

description: On cherche des espécialistes externes comme chef de projets pour des projets diverses en télécommunication et des installations électriques aux niveaux différents (Junior/Professional/Senior). Quelques postes sont déjà définis, autres seront créer.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1) Ausbildung,:
Fachkenntnisse gemäss:
gefordertem QP:
2) Mindest-:
Berufserfahrung gem.:
gefordertem QP:
3) Sprachkenntnisse:
gemäss gefordertem QP:
4) Fachkompetenz:
gemäss gefordertem QP:
5) Optionale:
Anforderungen gemäss:
gefordertem QP:
1) Ausbildung,:
Fachkenntnisse gemäss:
gefordertem QP:
2) Mindest-:
Berufserfahrung gem.:
gefordertem QP:
3) Sprachkenntnisse:
gemäss gefordertem QP:
4) Fachkompetenz:
gemäss gefordertem QP:
5) Optionale:
Anforderungen gemäss:
gefordertem QP:


name: Implenia Construction SA,Rte de la Venoge 10, 1026 Echandens, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-LEM-NLR, à l'attention de Arnaud Parfait,Av. de la Gare 41, Case Postale 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 21 96, E-mail:

title: Ligne 150 Lausanne – Genève Aéroport / 4ème voie Lausanne-Renens / TraGC 2 Traversée du Closel / Travaux de génie civil

description: Le présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre des projets du Nœud Lausanne-Renens qui ont pour but le doublement du nombre de voyageurs entre Lausanne et Renens. L’objet du présent appel d’offres consiste en l’exécution d’importants cheminements à câbles sous voies principales approximativement au KM 3.400 sur la commune de Renens. Le projet TraGC 2 Traversée du Closel et divisé comme suit : - Zone du Closel Nord (cellule de poussée et installation du microtunnelier) - Zone du Closel Sud (Cellule de réception) Les travaux suivants sont à réaliser : • Démolition de 2 bâtiments existants dans la zone d'installation de chantier Nord • Aménagement de la place d’installation de chantier Nord et Sud • Exécution des parois de protection le long des voies CFF en service (h=6.0m) • Réalisation de la cellule de poussée côté Nord, enceinte de fouille en palplanches • Réalisation de la cellule de réception côté Sud, enceinte de fouille en palplanches • Fouille d'excavation Nord et Sud avec butonnage à l'avancement (ceintures de profilés HEB) • Bétonnage d'un radier et d'un collier d’étanchéité pour pousse-tube • Exécution de 3 pousse-tubes d'un diamètre intérieur de 1.20m • Mise en place des tubes PE à l'intérieur des traversées et injection de remplissage • Exécution des chambres de grandes dimensions en béton armé, de part et d'autre des traversées • Second-oeuvre (escalier, porte, structure métallique d’appui des câbles,…) • Nouveaux caniveaux avec chambres, socles pour armoires, etc. Le présent appel d’offres concerne les travaux de génie civil relatifs à la réalisation de ces 3 traversées à câbles du Closel qui peuvent se résumer de la manière suivante : • Démolition de bâtiments • Fouille et enceinte de fouille (cellule de poussée et cellule de réception du pousse-tube) • Exécution de trois traversées à câbles sous les voies CFF en service par un microtunnelier • Exécution des chambres enterrées en béton armé de part et d'autres des voies

eligibilityCriteria: Selon conditions de l’appel d’offres


name: dreipunkt ag für konzept.entwurf.realisierung, Saflischstrasse 4, 3900 Brig, Suisse

title: Neubau / Sanierung Erziehungsheim Mattini, Brig

description: Spenglerarbeiten in Kupfertitanzink. Flachdacharbeiten mit Bitumen-Dichtungsbahnen ca. 170 m2 Steildach mit Profilierten Blechplatten ca. 320 m2

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Stadt Opfikon, vertreten durch die Liegenschaftenverwaltung

title: Sanierung und Erweiterung Sekundar-Schulanlage Halden

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: SRS Swiss Recycling Services SA, succursale de Vernier,Chemin Grenet22, 1214 Vernier, Suisse

name: Direction Générale de la Nature et du Paysage DGNP

title: Transport de plaquettes forestières

description: Transport de plaquettes forestières pour approvisionner des centrales de chauffage et transport des cendres.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Werkleitungen Fährenstrasse

description: Ersatz der öffentlichen Beleuchtung (12 neue Kandelaber mit LED, Leitung PE 60). Ersatz der GG-Trinkwasserleitungen durch GD 125 (L = 500 m) und Hydrantenersatz (6 Stk.). Ersatz der Abwasser-Betonrohre durch PP-Rohre (DN 250-400. L = 340 m) Ersatz von 9 Kanalisationsschächten (8x KS 1000 und ein Ortbetonschacht ~2.80 x 2.65 m). Neubau von einem Elektrorohrblock (PE 60/PE 80/PE 100. L = 470 m) mit einem neuen Kabelschacht. Neubau von Swisscomleitungen (K55. L = 400 m) mit 4 neuen Schächten. Belagsersatz ganze Fährenstrasse (L ~415 m, B ~4 m) und Teil Blümlisalpstrasse (L ~35 m, B ~5 m) Fundation Kiesgemisch 0/45 frostsicher 40 cm, Tragschicht ACT 22 N 7 cm, Deckbelag AC 11 N 4 cm. Bauablauf: 1. Leitungsbau Knoten Aarestrasse/Uferweg bis Knoten Fährenstrasse/Blümlisalpstrasse 2. Kanalisationsersatz Fährenstrasse/Blümlisalpstrasse 3. Leitungsbau Fährenstrasse/Blümlisalpstrasse 4. Belagsarbeiten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachliche Kompetenz: 20
Bauprogramm: 10
Preis: 70
Fachliche Kompetenz: 20
Bauprogramm: 10


title: Training for Vietnamese Bank Directors II

description: This technical assistance project forms part of SECO's Financial Sector portfolio for Vietnam. The project aims to improve senior management capabilities among director-level managers of banks (state-owned and joint stocks banks) in Vietnam through the delivery of a series of technical training seminars over a period of roughly 2 years. The training in modern bank management should be institutionalized through the participation of Bank Training School (BTS) in the project and be accompanied by capacity building measure for this institution. For further information please download the attached documentation.

SECO Makroökonomische Unterstützung

street: Holzikofenweg 36

Swiss Finance Institute Stiftung

street: Walchestrasse 9


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: N01 EP Kirchberg – Kriegstetten, Planer BSA.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

Yaver Engineering AG

street: Röschibachstrasse 22


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Vêtements pour protection incendie.

description: Armasuisse procède sur mandat de la Base logistique de l'armée (BLA) à l'acquisition en plusieurs tranches des vêtements de protection incendie (vestes et pantalons) destinés au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut établir les conditions-cadres pour la fabrication et la livraison de ces vêtements de protection incendie.

street: Rodtmattstrasse 110

Workwear-Factory GmbH

street: Sonnenbergstrasse 4


title: Innere Oberflächenbehandlungen

description: Werftareal Flughafen Zürich, Eckbau T25 (Werkstattgebäude mit einer Grundfläche von 8'620 m2). Im nicht öffentlichen Auslandbereich, bei welcher die Sicherheits- und Zollvorschriften vollumfänglich Gültigkeit haben. Innere Malerarbeiten (Deckenelemente und Tragkonstruktion) im Zusammenhang mit der Flachdach- und Fassadensanierung in Etappen während dem laufenden Betrieb der Werkstätten, welche von SR Technics (SRT) als Reparatur- und Unterhalswerkstätte für hochwertige und sehr teure Flugzeugkomponenten benutzt werden.

eligibilityCriteria: Die Baubegehung vom 26.03.2014 ist obligatorisch.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Schlüsselpersonen: 20
Referenz der Firma: 10
Termine: 10
Qualität Angebot: 20
Preis: 40
Schlüsselpersonen: 20
Referenz der Firma: 10
Termine: 10
Qualität Angebot: 20