title: Sanierung Ortsdurchfahrt Biglen (Rohrstrasse)

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Trees AG Risikoberatung und Versicherungs-Services,à l'attention de Jose M. Arnaiz, Breitenrainstrasse 29, 3013 Bern, Suisse, Téléphone: 031 340 37 47, Fax: 031 340 37 44, E-mail:

scheme: CPV

title: Ausschreibung Berufliche Vorsorge der Gemeinde Lachen SZ

documentType: tenderNotice

description: Durchführung der umhüllenden beruflichen Vorsorge gemäss BVG inkl. Übernahme aller Rentenverpflichtungen durch eine im Register für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung ab dem 01.01.2015

eligibilityCriteria: Die anbietenden Vorsorgestiftungen müssen im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sein. Die Ausschreibungsunterlagen werden per E-Mail nur an die Direktanbieter zugestellt. Bitte beachten: Pro Vorsorgeeinrichtung werden die Ausschreibungsunterlagen nur einmal versandt. Anfragen erbitten wir daher durch die jeweils zuständige Direktion.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag. Dabei kommen die folgenden Zuschlagskriterien zur Anwendung::
- 50% Preis:
- 40% Sicherheit:
- 10% Dienstleistungen:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag. Dabei kommen die folgenden Zuschlagskriterien zur Anwendung::
- 50% Preis:
- 40% Sicherheit:
- 10% Dienstleistungen:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Mercer (Switzerland) SA,22, rue François Perreard, 1225 Genève, Suisse

name: Direction des ressources DR, Personnel,Freiburgstrasse 130, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 462 31 27, Fax: +41 58 464 90 51, E-mail:

documentType: awardNotice

title: Prestations pour le relevé des données en vue du calcul des indices de la qualité et du coût de la vie aux différents lieux d’affectation du DFAE

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Kanton Glarus, Bau und Umwelt, Kirchstrasse 2, 8750 Glarus

title: Fassadensanierung Kantonsschule, Glarus. BKP 211.1 Gerüste.

mainProcurementCategory: works


title: Universität Zürich, Pavillon Stockargut, Instandsetzung

description: Der Gartenpavillon aus der Barockzeit im Stockargut wird instandgesetzt und erneuert. Dabei kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: - Ersatz der Kanalisation - Abbrüche und Demontagen - Gerüstungen - Eisenbeton- und Maurerarbeiten, Unterfangungen - Verputzarbeiten

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Qualität der Ausführung / sorgfältiger Umgang mit der Altbausubstanz hinsichtlich der von der Firma ausgeführten Referenzen (Bewertung anhand der eingereichten Referenzen).:
2. Preis:
3. Qualität der Ausführung / sorgfältiger Umgang mit der Altbausubstanz von ausgeführten Referenzen hinsichtlich des zum Einsatz kommenden Poliers/Vorarbeiters (Bewertung anhand der eingereichten Referenzen).:
4. Der Lehrgang "Handwerk in der Denkmalpfelge Fachrichtung Mauerwerk/Verputz" wurde von dem zum Einsatz kommenden Polier/Vorarbeiter erfolgreich abgeschlossen.:
5. Erfahrung beim Erstellen von Grundleitungen unter erschwerten Bedingungen (Hanglage oder geschütze Gartenanlage).:
1. Qualität der Ausführung / sorgfältiger Umgang mit der Altbausubstanz hinsichtlich der von der Firma ausgeführten Referenzen (Bewertung anhand der eingereichten Referenzen).:
2. Preis:
3. Qualität der Ausführung / sorgfältiger Umgang mit der Altbausubstanz von ausgeführten Referenzen hinsichtlich des zum Einsatz kommenden Poliers/Vorarbeiters (Bewertung anhand der eingereichten Referenzen).:
4. Der Lehrgang "Handwerk in der Denkmalpfelge Fachrichtung Mauerwerk/Verputz" wurde von dem zum Einsatz kommenden Polier/Vorarbeiter erfolgreich abgeschlossen.:
5. Erfahrung beim Erstellen von Grundleitungen unter erschwerten Bedingungen (Hanglage oder geschütze Gartenanlage).:


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des ponts et chaussées, section projets routiers

title: H182 Projet Poya – axe 3300 Fribourg Morat – lot éclairage barrière du pont.

description: Le présent marché couvre la conception, la construction, le transport, le montage et la mise en service de l'éclairage sur la barrière de protection du pont de la Poya d'une longueur d'environ 800 m. Les éléments à fournir sont : - Luminaires à LED - Les boîtiers de connexion des luminaires - Les ballast - Les câbles de raccordement luminaires - La structure portante métalllique des luminaires - Toute les fixations et visseries annexes.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Rue des Chanoines 17


name: Imperiali P. & Cie AG,Rü¨tifeldstr. 2, 3294 Büren a.A., Suisse

name: Commune municipale de Bienne représentée par la Direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement, Département des infrastructures, à l'attention de Werner Zahnd,rue Centrale 49, 2501 Bienne, Suisse, Téléphone: 032 326 16 51, Fax: 032 326 16 94, E-mail:

title: Biel, Bözingenfeld-West, Neubau Erschliessung Mitte ab Längfeldweg, Fertigstell. Strasse (Abschlüsse, Deckbeläge)


title: Internationale Online-PR

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Récupération de chaleur sur un procédé sur le site Step d’Aïre

description: Dans le cadre général du programme d’amélioration du dispositif de récupération d’énergie sur les condensats du séchage il est prévu de remplacer deux échangeurs de chaleur sur trois

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Planchamp SA,Avenue du Valais13, 1896 Vouvry, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d’offres public pour la livraison des repas aux chalets du Département de l'instruction publique à Morgins

description: L'Etat de Genève, représenté par la Centrale Commune d'Achats cherche un prestataire pouvant préparer les repas destinés aux participants de ces séjours conformément aux exigences du cahier des charges. Le prestataire recherché pourra préparer les repas soit dans ses propres locaux, soit dans le chalet des Sapins.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel du soumissionnaire en matière d’assurances sociales obligatoires (AVS, AI, AC, APG, Lmat; LAA; LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de son entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations; 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (NB : prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); 3. Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire.


title: 24400 Lüftungsanlagen

description: Schulhaus Hermesbühl Neubau Turnhallen

eligibilityCriteria: 13.11.2014 Kosten: Keine


title: Terrassement et démolition

title: Béton armé et maçonnerie

title: Echafaudage

title: Fouilles et canalisation

title: Construction en bois, ossature et isolation

title: Toiture plate, isolation, étanchéité et ferblanterie

title: Stores et stores toile

title: Installations électriques

title: Installations de ventilation

title: Installations sanitaire

title: Ascenseur

title: Aménagements extérieurs, mise en forme, jardinage et plantations

title: Aménagements extérieurs, génie civil

description: Fenêtre en bois-métal

description: Fenêtre en métal

description: Installation de chauffage

description: Régulation de chauffage et ventilation

description: Equipement scène

description: Cuisine professionnelle

description: Façade en ossature bois

title: Agrandissement du complexe Ecole et Mairie.

description: Construction d'une salle communale et de locaux de société, rénovation et transformation de la buvette et de la salle de gym, aménagements extérieurs.

awardCriteriaDetails:
Coût total des travaux:
Présentation de l'entreprise:
Références (minimum 5 références):
Service de piquet:
Protection de l'environnement:
Organisation prévue pour le chantier:


name: Lamelcolor SA,Route de Lully 35, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse

name: Architram Architecture et urbanisme sa, à l'attention de Dominique Buxtorf,Av. de la Piscine 26, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 631 35 35, URL www.nyon.ch

title: Nyon-Marens-Construction d'un complexe scolaire, culturel et sportif-CFC 228 Fermetures Ext./Protection contre le soleil

description: Fourniture et pose des fermetures ext./Protection contre le soleil

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l’article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu’ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l’appel d’offres est soumis à l’OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: BKW Energie AG,à l'attention de Simon Roth, Obere Zollgasse 73, 3072 Ostermundigen, Suisse, Téléphone: +41 58 477 56 61, E-mail:

title: Ausschreibung 50/12-kV Kabelanlagen Ltg. Meiringen-Brienz

description: Auslegung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Montage und Prüfung der Kabelanlagen

eligibilityCriteria: Schriftliche Anmeldung und Bestellung der Ausschreibungsunterlagen erforderlich. Offizielle / obligatorische Begehung: 03.04.2014

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien TCO-Preis:: 60
Technische Lösung:: 30
Lieferantenbewertung:: 10
TCO-Preis:: 60
Technische Lösung:: 30
Lieferantenbewertung:: 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1460) 620 Classeurs de 4 et de 7 cm, couleur

description: Classeurs de 4 et de 7 cm, en couleur, dans les formats de couverture 283 x 320 mm x 48 mm pour une largeur de 4cm et 283 x 320 mm x 68 mm pour largeur de 7 cm, pas de tolérance, avec carton intercalaire gris de 2,25mm/1385gm2 à 2,4mm/1475gm2 (pas de tolérance), avec feuille PO entièrement colorée 0,14mm (mesurée au-dessus du carton toilé/tolérance +/ - 10 %) pelliculée, dans les couleurs noire, blanche, grise (équivalente Pantone 429C), bleue (équivalente Pantone 300C), jaune (équivalente Pantone 114C), verte (équivalente Pantone 341C) et rouge (équivalente Pantone 200C). Page opposée en papier recyclé 80gm2 en vieux papier 100 % selon ENV 12281 (jusqu'à + 25 % de tolérance/poids), avec fenêtre d'étiquette soudée en matière PO 0,15 mm (+/ - 10 % de tolérance) sans couleur, transparente, pour étiquette au format 27 x 145 mm ou 51 x 145 mm, avec entaille en bas, ouverture vers le haut, distante du bas de 161 mm, avec étiquette insérée en carton blanc 200gm2 (+/ - 10 % de tolérance/poids) imprimée 1 couleur noire, 4 lignes/recto verso; couverture 2 x rainurée; au dos trou de préhension avec oeillet, diamètre 24mm, distant du bas de 70mm, sans arêtes métalliques, œillets sur le carton de la couverture avant; avec mécanisme de 4 ou de 7cm (levier basculant/épaisseur du fil de 3,65mm +/ - 5% de tolérance) riveté dans la couverture arrière (4 rivets), avec presse-feuilles en métal inséré (matériel/pas de tolérance), sans feuille intercalaire vierge. Classeurs de 4 cm emballés par groupe de 25 unités, 500 unités par palette. Classeurs de 7 cm emballés par groupe de 20 unités, 400 unités par palette. Quantités 1.07.2014 - 30.6.2021: 850 000 classeurs (toutes les couleurs et grandeurs), y compris prise en compte du volume des options pour les années 2018-2021.

street: Fellerstrasse 21

Biella Schweiz AG

street: Erlenstrasse 44


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Michael Frutig,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Bern, Uni Tierspital, Areal - Sanierung bestehende Kanalisation / BKP 452

description: Das Projekt beinhaltet die Sanierung von nicht begehbaren privaten Abwasseranlagen, umfasst diverse Kanäle in und ausserhalb von Gebäuden (hauptsächlich innerhalb). Hauptsächlich werden die bestehenden Leitungen mit Schlauchliner saniert. Wenn nur ein Zugang vorhanden ist, muss der Einbau mit Open-End Schlauchliner erfolgen. Durchmesserbereich: DN 100 mm bis DN 300 mm Gesamtlänge: ca. 1'500 Meter (Anzahl Haltungen: ca. 180 Stück)

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Der definitive Zuschlag erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung des Kredites durch das finanzkompetente Organ.:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Der definitive Zuschlag erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung des Kredites durch das finanzkompetente Organ.:


description: BKP 231.1 Elektroinstallation

description: BKP 112.1 Rückbau

description: BKP 141.1 Instandsetzungsarbeiten

description: BKP 214.1 Traggerippe

description: BKP 241.1 Heizungsanlage

description: BKP 244.1 Lüftungsanlagen

description: BKP 259.1 Badewassertechnik

description: Sanierung und Erweiterung Hallenbad Buchholz Uster. Das Bauvorhaben beinhaltet die Sanierung der bestehenden Hallenbadanlage und die Erweiterung der Anlage mit einem 50 Meter Wasserbecken. Das Bauvorhaben wird nach den Minergie Standard realisiert.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Sanierung "Alti Ruedelfingerstrass"

description: Strassen- und Werkleitungssanierung. Ersatz Fundationsschicht ca. 2'200 m3. Ersatz Randabschlüsse ca. 1'800 m3. Ersatz Tragschicht + Deckbelag ca. 1'400 to.


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Institut für Pharmazeutische Wissenschaften

title: Small Animal PET: MobiPET.

description: Il est question dans ce document de l'achat d'un appareil pour l'imgerie de petits animaux. L'appareil TEP (tomographie par emission de positrons) doit être robuste et légé, ces dimensions permettent de le placer sur une table (pallaisse) de labratoire. Idéalement, l'appareil sera installé sur un chariot mobile pour faciliter son déplacement entre différents laboratoires. En plus de l'imagerie fonctionnelle, l'appareil ou système permettra une imagerie structurelle à l'aide de rayon X (computed tomography). Les deux types d'imagerie, fonctionnelle et structurelle réunient en un appareil. La sensibilté est un critère important, en effet l'appareil devra être suffisemmnet sensible pour obtenir rapidement des images en mode dynamique avec une petite quantité d'activité. Le champ de vision du tomographe doit être égale ou supérieur à une sourie. Le logiciel de reconstruction tridimensionnelle permet une superpostion simple des deux types d'images. Pour plus de détails, voir les spécifications.

street: Vladimir-Prelog-Weg 3

PerkinElmer (Schweiz) AG

street: Ferdinand-Porsche-Ring 17

countryName: DE


name: Bundesamt für Statistik Abteilung BB Sektion BILD-S

title: Durchführen der Erhebung „Mikrozensus Aus- und Weiterbildung 2016“.

description: Microrecensement formation de base et formation continue 2016 selon les dispositions du document d'appel d'offres.

street: Espace de l'Europe 10

MIS Trend SA

street: Pont Charles-Bessières 3


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Bütschwil-Ganterschwil: Umfahrung Bütschwil, Brücke Loch

description: Die Brücke Loch führt mit einer Gesamtlänge von 49.5 m (Axmass) über eine Geländemulde. Die gesamte Brückenfläche beträgt etwa 648 m2 (inkl. Schleppplatten und Konsolköpfe). An den Brückenenden wird je eine Schleppplatte von 4.35 m Länge angeordnet. Die Flügelmauern werden schubfest an die Widerlager angeschlossen. Hauptausmasse: - Aushub etwa 3'000 m3 fest - Mikropfähle rund 900 m - Schalung rund 1'900 m2 - Bewehrung rund 110 t - Beton rund 750 m3 - Abdichtungssysteme Betonbauwerke rund 600 m2 - Gussasphaltbeläge rund 100 t - Hydrophobierung rund 400 m2


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marietta Weibel,Predigergasse 12, 3000 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, E-mail:

title: Construction métallique

description: Für die Brückensicherungen an der Kornhaus- und Kirchenfeldbrücke werden Netzkonstruktionen mit Seilverankerungen erstellt. Dazu sind Spezialtiefbau- und Baumeisterarbeiten für die Verankerungen in den Widerlagerbereichen nötig.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Entgegen SIA 118, Art. 172, beträgt die Garantiefrist (Rügefrist) ab Datum der Abnahme für alle Arbeiten und Lieferungen 5 Jahre.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - ZK1 Preis in CHF: Beurteilung gemäss untenstehender Formel (70%).:
- ZK 2 - 2 Referenzobjekte der Schlüsselpersonen (15%); als Schlüsselpersonen gelten der Bauführer (10%) sowie der Polier (5%).:
2 aufgabenspezifische Referenzobjekte mit einer Bausumme von CHF > 0.3 Mio (exkl. MwSt.), welche mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbar und innerhalb der letzten 5 Jahre ausgeführt worden sind (je 1 Referenz pro Schlüsselperson).:
- ZK 3Ablaufplanung und Baustellenorganisation (15%).:
Plausibilität und Qualität des Programms sowie der angenommenen Leistungen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und örtlichen Verhältnisse inkl. Trambetrieb, Einhaltung Meilensteine, Schnittstellen und Koordination der Arbeiten mit Dritten (10%).:
Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen Massnahmen bei Verzug (5%).:
- ZK1 Preis in CHF: Beurteilung gemäss untenstehender Formel (70%).:
- ZK 2 - 2 Referenzobjekte der Schlüsselpersonen (15%); als Schlüsselpersonen gelten der Bauführer (10%) sowie der Polier (5%).:
2 aufgabenspezifische Referenzobjekte mit einer Bausumme von CHF > 0.3 Mio (exkl. MwSt.), welche mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbar und innerhalb der letzten 5 Jahre ausgeführt worden sind (je 1 Referenz pro Schlüsselperson).:
- ZK 3Ablaufplanung und Baustellenorganisation (15%).:
Plausibilität und Qualität des Programms sowie der angenommenen Leistungen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und örtlichen Verhältnisse inkl. Trambetrieb, Einhaltung Meilensteine, Schnittstellen und Koordination der Arbeiten mit Dritten (10%).:
Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen Massnahmen bei Verzug (5%).:


name: Association BMRS, à l'attention de Denis Chassot,Route de l'Arignon 14, 1541 Bussy, Suisse, Téléphone: 026 663 32 61, E-mail:

title: Construction d'un complexe scolaire primaire à Rueyres-les-Prés en entreprise totale

description: Le présent appel d'offres a pour but de désigner une entreprise pour la réalisation, en entreprise totale, du nouveau complexe scolaire de Rueyres-les-Prés. La construction de ce nouveau bâtiment s'accompagnera, préalablement, de la démolition et reconstruction d'un "local engins" existant sur le site. Le bâtiment sera livré et mis en service en juin 2015, au plus tard.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier (document A.1 du présent appel d'offres).


name: TIXIT,4 RUE ETTORE BUGATTI, 67500 HAGUENAU, France

name: Département des Finances – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Ecole de commerce de Frontenex - CFC 901.1 - Rayonnages mobiles

description: Construction d'une école de commerce pour environ 1000 élèves sur 6 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages) avec une surface de plancher de 18'811 m2.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: BKP 281.0 Unterlagsböden

description: BKP 224.1 Spengler- und Flachdacharbeiten

description: BKP 226.2 Verputz- und äussere Malerarbeiten (inkl. äussere Plattenarbeiten)

title: Wohnsiedlung Kronenwiese

description: Neubau


name: Service Maintenance Programmée,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 25 53, Fax: 061 325 43 43, E-mail:

title: ACQUISITION DE BUS AEROPORTUAIRES

description: Fourniture de 5 bus aéroportuaires fonctionnant au gaz naturel pour véhicules (GNV) Le marché est divisé en 2 lots : - Lot 1 : Fourniture de 5 bus aéroportuaires. Durée du marché : 10 mois. Date de livraison prévisionnelle: avril 2015. - Lot 2 : Maintenance des 5 bus. Durée du marché : 60 mois à compter de la réception du lot 1, reconductible 1 fois

eligibilityCriteria: Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Informations générales" Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature dûment remplie et signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat, dûment complétée (une par membre en cas de groupement), précisant les capacités professionnelles, financières et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l’adresse figurant en tête de l’avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale".

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Association des communes de la Gruyère, à l'attention de Alain Rossel,Rte de la Ronclina 2, 1635 La Tour-de-Trême, Suisse, Téléphone: 026 919 29 00, Fax: 026 919 29 05, E-mail:

description: Fournitures Apple

description: Fournitures PC, réseau et Wifi

description: Fournitures serveurs

description: Projecteurs vidéo

title: Renouvellement informatique 2014

description: Ordinateur fixe et portables, matériel de réseau, serveurs virtualisés, projecteurs vidéo

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N13 tunnel San Bernardino, conception du projet et DLT/DLL BSA: MK, MP, appel d'offres, documents d'exécution, exécution et mise en service.

description: Projet électromécanique, y compris les spécialistes de ventilation et de signalisation, pour le remplacement de l'installation de ventilation du tunnel du San-Bernardino. Les prestations s'étendent du Concept d'intervention à la liquidation finale et comprennent la direction technique et locale des travaux. Objectifs: maintenir le niveau actuel de la sécurité pendant les mesures (en particulier sur les installations et sur les cheminées de ventilation), accroitre la sécurité globale pour le trafic de transit dans le tunnel au terme des mesures, maintenir les délais, maintenir le budget, renouveler les installations de ventilation du tunnel, avec mise aux normes, assainir les cheminées de ventilation Aria et Sasso, intervenir sur les installations EES liées au renouvellement de la ventilation ou suite au constat d'état incompatible avec un cycle de vie EES (15 ans après la fin des mesures – comme indiqué pendant les inspections EES réalisées en 2012).

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants doivent être joints au dossier d'offre::
CA-1: personnes clés:
Divisée en::
CA-1.1 chef de projet:
CA-1.2 spécialiste ventilation:
CA-1.2 spécialiste ventilation:
L'évaluation CA-1 sera effectuée pour chaque personne clé sur la base des dossiers suivants présentés avec la documentation d'offre.:
— référence (analogie de la fonction et de l'ouvrage de la référence avec la fonction et l'ouvrage du présent appel d'offres):
— CV (évaluation de la formation et de l'expérience avec référence au présent projet):
CA-2: analyse des taches et proposition de marche a suivre / concept gestion de qualité / analyse des risques:
Divisée en::
CA-2.1 analyse des tâches:
CA-2.2 proposition de marche à suivre et programmation des délais:
CA-2.3 concept gestion de la qualité et analyse des risques:
CA-3: prix:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = satisfaction des critères: non évaluable;:
Qualité des indications: aucune information:
1 = satisfaction des critères: très mauvais;:
Qualité des indications: insuffisantes, incomplètes:
2 = satisfaction des critères: insuffisante;:
Qualité des indications: informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = satisfaction des critères: normale, moyenne;:
Qualité des indications: qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = satisfaction des critères: satisfaisante;:
Qualité des indications: bonne qualité:
5 = satisfaction des critères: très satisfaisante;:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu:
À partir de la somme des notes des sous-critères, multipliées par leur pondération:
Total des points::
Somme des notes multipliées par leur pondération (total maximal: 5 [note] x 100 [% de pondération] = 500 points):

street: Via C. Pellandini 2a

IM Maggia Engineering SA

street: Stefano Franscini 5


name: Implenia Schweiz AG,Chemin de l'Echo 1, 1213 Onex, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-PJM-PB,Av. de la Gare 45 - CP 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 24 92, E-mail:

title: Pont sur la Grande Eau: Reconstruction

description: La ligne Lausanne–Brigue franchit actuellement la rivieère la Grande Eau au km 38.192 sur la limite communale d'Aigle et d'Yvorne, sur deux ponts métalliques datant de 1922. Afin de garantir la sécurité des personnes en cas de crues de la Grande Eau, des travaux de réaménagement des berges sont nécessaires et le pont actuel sera remplacé par un ouvrage plus long avec les culées placées perpendiculairement aux voies. Parallèlement à la construction du nouveau pont, les deux passages inférieurs du Stand et de la Salière à proximité du pont doivent être mis en conformité aux nouveaux gabarits CFF et nécessitent la mise en place de nouvelles bordures après la démolition partielle des anciens ouvrages. Enfin, un travail de correction du profil en long des voies CFF doit être effectué en amont et en aval du futur pont, avec une correction des talus. Un rehaussement des voies de 60 cm au plus haut est prévu sur une longueur d'environ 500 mètres et les talus doivent être adaptés en conséquence. Les travaux proposés sont regroupés en 1 seul marché, comprenant 6 parties de soumission : - Soumission 01 - Pont : travaux spéciaux et terrassements (pieux, micropieux, berlinoises, excavations et terrassements). - Soumission 02 - Pont : infrastructure et superstructure du pont (y compris voies de ripage, cintres). - Soumission 03 - Pont : vérinage et ripage. - Soumission 04 - Démolitions (ancien pont routier, voies de ripage, appuis pour cintres, culées ancien pont rail). - Soumission 05 - Transformation des PI du Stand et de la Salière. - Soumission 06 – Correction des talus et réaménagement des abords du chantier


description: Europe

description: Asien

description: Amerique / Australie

description: Afrique

title: Transportdienstleistungen Umzug EDA

description: Das EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) wahrt die aussenpolitischen Interessen der Schweiz. Zur Wahrung dieser Interessen betreibt das EDA ein Vertretungsnetz (Missionen bei internationalen Organisationen, Botschaften, Generalkonsulate, Kooperationsbüro’s etc.). Zum Betrieb der Vertretungen werden teilweise Schweizer Mitarbeiter eingesetzt. Diesen an einen im Ausland befindlichen Arbeitsplatz entsandten Mitarbeitern steht ein Anrecht auf den Transport Ihres Umzugsguts ab der Schweiz an den Einsatzort zu. Das EDA verfügt über keine eigene Transportkapazität und Mittel, um diese Güter selbst ins Ausland zu transportieren. Für den Transport dieser Güter werden adäquate Transportunternehmungen gesucht. Diese Transporte können Gefahrengüter enthalten (ADR/SDR, IATA-DGR, IMO pflichtig).


title: Arbentalstrasse und Hegianwandweg

description: Kanalbau Bausumme: 0.7 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Direction du développmenent et de la coopération DDC Afrique orientale et australe

title: Soutien au développement des filières karité et arachide au Tchad.

description: Etape I : Planification de la phase I du projet et l'élaboration du ProDoc : a. Analyse des différents maillons des filières karité/arachide: identification des forces/faiblesses et des défis principaux ; étude des marchés : quelles sont les barrières et les opportunités commerciales? Quels sont les marchés porteurs au Tchad et dans la sous-région? Quels sont les aspects stratégiques qui influencent la compétitivité et la viabilité de ces filières ? b. Analyse approfondie des parties prenantes des deux filières: Quels sont les acteurs des filières dans les trois régions concernées ? Quelles sont les formes d'entreprenariat existantes ? Quels sont les partenaires d'appui ? c- Définition de la stratégie d'intervention : sur la base des études menées sur les filières et leurs acteurs, identifier les stratégies d'appui les plus pertinentes pour chacune des filières karité et arachide : faut–il mettre l'accent sur l'aval de la filière comme proposé initialement ? Elargir l'appui à l'ensemble de la filière ? Quelle stratégie de renforcement organisationnel adaptée à la réalité des OP? Comment soutenir les OP pour qu'elles soient capables de rendre des services à leurs membres? Quel soutien aux services chargés de l'appui aux producteurs et plus largement de l'appui aux filières? Comment soutenir la mise en place de services de commercialisation pérennes? Quelles sont les formes d'organisations les mieux adaptées? d- Accès aux services financiers : Evaluer les produits financiers disponibles au Tchad/dans les trois régions et identifier les besoins de développer des produits financiers adaptés ; comment favoriser l'accès des acteurs aux services financiers ? Quels types de partenariat développer avec les IMF et les ONG actives dans ce domaine ? e. Elaborer de manière participative, un ProDoc répondant aux lignes directrices de la DDC jointes en annexe 7. f. organiser un atelier de planification et de validation du document. Cet atelier pourra être précédé par des ateliers thématiques, afin d'approfondir et préciser les axes par filière. Etape II : Mandat de mise en œuvre de la phase I du projet a. Assurer la coordination et le suivi de l'ensemble des activités du projet ; b. Organiser, coordonner et gérer l'accompagnement des parties prenantes du projet ; c. Gérer les fonds du projet, incluant les coûts des opérations et les coûts de mise en œuvre ; d. Etablir les organes de pilotage du projet (comité technique et pilotage) et assurer une coordination régulière et étroite avec le Buco ; e. Assurer la coordination technique avec les autorités et les partenaires techniques et financiers concernés par le projet et développer des synergies ; f. Mettre en place un système de suivi des principaux indicateurs de résultats du projet (impact, effets et produits) ; g. Rapporter de manière régulière les résultats opérationnels (effets et extrants) et financiers du projet suivant les standards et normes en vigueur pour les projets de la DDC au Tchad ; h. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion des connaissances et capitalisation des expériences ; i. Accompagner et soutenir techniquement le dialogue politique sectoriel mené par la DDC dans le cadre des objectifs du projet « soutien au développement des filières arachide et karité » ; j. Fournir les documentations et les informations et soutenir le passage à l'échelle pour la phase 2 si les résultats de la phase sont satisfaisants ; k. Faire ressortir les articulations des thèmes transversaux notamment le genre et la gouvernance dans les différentes étapes du programmes.

street: Freiburgstrasse 130

CARITAS Suisse / Swissaid

street: Löwenstrasse 3


name: Service Achats, à l'attention de Stéphane Deillon,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Faux-plafons métalliques

description: Romande Energie SA construit son nouveau centre d’exploitation REVA à Noville, le long de la route d’Evian. L’accès au site se fera depuis la Route d’Evian uniquement. Ce chantier s’inscrit dans un site partiellement construit et entouré de zone forestière. Les entreprises appliqueront la vigilence et l’attention d’usage qui s’impose dans un tel site. L’affectation du projet est la suivante : a)Partie administrative du bâtiment avec 1 sous-sol technique et 4 étages de bureaux b)Partie ateliers relié au premier bâtiment c)Un dépôt couvert entouré par les ateliers Les aménagements extérieurs seront dédiés principalement au stationnement des véhicules de service et au stockage. Des aménagements spécifiques en lien avec la forêt seront également réalisés (étang, couloir de faune,..) Les toitures des différentes parties seront en gravier avec un parc de panneaux solaires. La structure du bâtiment administratif est en poteaux-dalles béton et les ateliers et dépôt en poteaux béton et charpente bois. Les façades seront en préfabriqué métal avec des parties vitrées et d’autres avec des contrecoeurs pleins. Globalement, le projet concerne une surface de plancher de 11’672m2 et un volume de 52'793 m3 (yc sous-sol). La surface de la parcelle est de 15'592 m2 dont 341 d’aire forestière. Parcelle n°1124 et 1238.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: G. Cacciamano,Route cantonale79C/CP 63, 1026 Echandens, Suisse

name: Architram Architecture et urbanisme sa,Av. de la Piscine 26, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 631 35 35, E-mail:

title: Nyon-Marens-Construction d'un complexe scolaire, culturel et sportif - CFC 281.0 Chapes

description: Travaux de chapes


name: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Volksschulen, Kohlenberg 27, 4001 Basel

title: Verpflegung für Tagesstrukturen der Primarstufe der Stadt Basel

description: Herstellung und Lieferung von Mahlzeiten für ausgewählte Tagesstrukturstandorte der Primarstufe der Stadt Basel während der Schulzeit (39 Wochen pro Jahr) für die Zeit von August 2015 – Juli 2018. Die Mahlzeiten können entweder nach dem Cook-and-Chill-Verfahren hergestellt und danach geliefert werden oder als Warmanlieferung erfolgen. Die dafür notwendige Infrastruktur ist vom Anbieter bereitzustellen, mit Ausnahme der Steamer und der Kühlschränke. Da mit fünf Anbietern ein Rahmenvertrag abgeschlossen wird und die Schul- und Tagesstrukturleitungen danach selbst entscheiden werden, mit welchem der fünf Caterer sie zusammenarbeiten wollen, ist das Auftragsvolumen pro Caterer zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: FFA SA,La Croix du Péage 26, 1029 VILLARS STE CROIX, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction des services industriels, service de l'électricité, à l'attention de Daniel Schopfer,Place chauderon 27, case postale 7416, 1002 Lausanne, Suisse

title: 50 kV PDP - EXPO / AVENUE DE PROVENCE

description: Travaux de génie civil. Fouille pour le service de l'électricité (longueur 490 m) et construction d'une chambre de jonction.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce


name: FWG Architects sàrl, à l'attention de Elena Farini,Rue du Port Franc 2A, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 722 12 73, E-mail:

title: Fondation Claire Magnin, Leysin

description: Travaux d'installations équipotentiel et d'Installations électriques.

eligibilityCriteria: Selon conditions générales


name: Hoch- und Tiefbauamt Abteilung Strasseninspektorat

title: Melchtalerstrasse

description: Strassenbauarbeiten

eligibilityCriteria: 24.01.2014 Kosten: Keine


title: Belagsinstandsetzung und Bushaltestellen, Rifferswil

documentType: cancellationDetails

description: Hauptkubaturen: Abschlüsse 280 m Fundationsschicht 400 m3 Fundationsschicht AC F 147 t Belag ACT 240 t Belag AC 92 t Stahl 3530 kg Ortsbeton 31 m3 Weitere Angaben siehe Submissionsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 75
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsanalyse: 10
Lehrlinge: 5
Preis: 75
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsanalyse: 10
Lehrlinge: 5


name: Feuerwehr Oberes Fricktal,à l'attention de Feuerwehrkommando, Milchhüslistrasse 2, 5076 Bözen, Suisse, E-mail:

title: Pikettfahrzeug 2-2015

description: Lieferung und Instruktion eines Pikettfahrzeug gemäss den Richtlinien der Aargauischen Gebäudeversicherung für ein Pikettfahrzeug 2 (genauere Spezifikationen im Pflichtenheft)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfüllung Pflichtenheft: 40
Innovation / technischer Stand der Lösung: 10
Preis-/ Leistungsverhältnis: 15
Vereinheitlichung mit bestehendem Fahrzeugpark: 10
Termin / Qualität / Garantie- und Serviceleistung: 10
Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit: 10
Referenzen: 5
Erfüllung Pflichtenheft: 40
Innovation / technischer Stand der Lösung: 10
Preis-/ Leistungsverhältnis: 15
Vereinheitlichung mit bestehendem Fahrzeugpark: 10
Termin / Qualität / Garantie- und Serviceleistung: 10
Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit: 10
Referenzen: 5


title: Projet d’assainissement des toitures de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de Vallorbe, Ballaigues et Vallon du Nozon

description: Travaux des CFC 222 et 224 en procédure ouverte au niveau national, pour l’assainissement des toitures de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de Vallorbe, Ballaigues et Vallon du Nozon. Les travaux sont prévus d’être effectués dès le mois d'août 2014.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues et ne peuvent participer que les offres émanant d'entreprises aptes pour ce genre de travaux, dont le siège social se trouve en Suisse, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en lien quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


title: Projekt Erarbeitung Ordnungssysteme (OS)

description: Der Auftrag umfasst die Wahrnehmung der Leitung und Durchführung von Teilprojekten zur Erarbeitung von Ordnungssystemen (Registraturplänen) und Organisationsvorschriften als Voraussetzung für die spätere Einführung von GEVER (Records Management) bei der kantonalen Verwaltung

eligibilityCriteria: Gesetzliche Voraussetzung: Art. 24 ÖBV


name: Führungsstab der Armee FST A Kompetenzzentrum SWISSINT

title: Versorgungsflüge SWISSCOY/EUFOR LOT

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Gustav Zollinger-Stiftung Alters- und Pflegeheim

title: Keramische Wand- und Bodenbeläge

description: Mit der Sanierung und Erweiterung des Hauptgebäudes sollen die architektonische Qualität und die Struktur der Anlage erhalten bleiben und durch die Erweiterung des Westtrakts und der Aufstockung mit 8 Bewohnerzimmer, 4 Büros und einem zusätzlichen Bettenlift aufgewertet werden. Diese neue bauliche Substanz soll einen zeitgemässen Betrieb der Anlage ermöglichen. Der Speisesaal und die Cafeteria mit Eingangssituation werden ebenfalls mit großflächigen Verglasungen versehen. Sie treten somit auch im Inneren hell, großzügig und freundlich in Erscheinung. Ein ebenfalls wichtiges architektonisches Thema ist die Bereinigung der Zugangs-Situation mit neuem Haupteingang an der Westfassade, welcher die Visitenkarte des Gebäudes neu definiert. Der Zugang von der Aeschstrasse und vom Parkplatz her wird neu klar als Hauptzugang ausgebildet. Der Besucher gelangt direkt vom Parkplatz, entlang des Gartenrestaurants durch den großzügigen Windfang in den neuen, lichtdurchfluteten, einladenden Cafeteriabereich, wo er an der markant gelegenen Empfangstheke empfangen und bedient wird.


name: Abwasserverband Altenrhein, Postfach 55, 9423 Altenrhein

description: ARA Rehetobel - Lobenschwendi - Habset – Herdli; Gesamtlänge 1‘690 m, Einzellängen: 490 m mit einem Rohr, 600 m mit zwei Rohren

description: Herdli - Robach - Achmühle - Riesel - Mühlbach - Anschlusspunkt Eggersriet; Gesamtlänge 3‘400 m, Einzellängen: 1‘700 m mit zwei Rohren

title: Rohrlegearbeiten Rehetobel - Eggersriet (2 Lose)

description: Erstellen einer Dükerleitung mit Druckstufen PN 10 bis PN 25 in topographisch und geologisch schwierigem Gelände. Zu transportierendes Medium: Rohabwasser. Totale Länge 5'090 m, Durchmesser DN 250 bis 355 mm

eligibilityCriteria: 10.07.2014 Kosten: Keine


title: Teleskop-Feuerwehr-Hubrettungsbühne

description: Nacelle télescopique pour service du feu pour sauvetages en hauteur et en profondeur. La nacelle doit être pourvue de l'équipement nécessaire aux missions d'exctinction et d'assistance technique. Pour les spécifications détaillées, voir le cahier des charges.

eligibilityCriteria: keine


title: Einführung einer Cross Media Publishing Plattform

description: Die Einführung einer CMPP soll es S-GE erleichtern, Kommunikations- und Marketinginhalte (richmedialen Content wie Texte, Bilder, Videos etc.) zu verwalten, diese aktuell zu halten und in bis zu acht Sprachen (oder mehr) zu übersetzen und zu beschlagworten (Content Creation / Redaktionssystem) sowie ohne Medienbrüche über die wirksamsten Kanäle wie Print, Web, Social Media etc. zu publizieren. Innerhalb der ersten Projektphase sind folgende Schritte innerhalb des Gesamtprojektes vorgesehen: - Einführung einer Media Asset Database - Einführung Redaktionssystem mit Pilotprodukt «Investorenhandbuch» inkl. Einbindung Dritter - Umsetzung weitere Publikationen

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht der GATT/WTO-Verordnung bzw. Boeb und Voeb.


name: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL,à l'attention de Claudia Brun, Amtshaus Rathausen, 6032 Emmen, Suisse

title: BKP 230 Elektroinstallationen.

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Es gelten die gesetzlichen Teilnahmebedingungen. Anbieter werden vom Verfahren ausgeschlossen, insbesondere falls sie: •kein vollständiges Dossier auf Grundlage der Unterlagen zum Antrag auf Teilnahme eingereicht haben. •das Dossier nicht fristgerecht oder nicht rechtsgültig unterzeichnet eingereicht haben. •unwahre oder unvollständige Angaben machen. •nicht alle sozialen, steuerlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten.


description: L’entretien et la maintenance des installations de traitement d’air et de climatisation

title: Maintenance d'installation de traitement d'air et de climatisation

description: L'entretien et la maintenance des installations de traitement d’air et de climatisation.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: H1 Kreuzlingen Konstanzerstrasse, Sanierung

description: H437 Berg, Mauren - Berg, Sanierung

description: H354 Eschlikon, Winterthurerstrasse, Sanierung

description: K16 Herdern, Herdern - Weckingen, Sanierung

description: H13 Eschenz Ortsdurchfahrt, Sanierung

title: Ausschreibung Januar 2014

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Departement Materialwissenschaft

title: UHV Sputter Deposition System

street: Schafmattstrasse 30, HPP N 34

Plassys Bestek SAS

street: 14 rue de la Gare

countryName: FR


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I

title: Bypass Thun Nord: Los 2 Aarebrücke


name: JTEC Corporation,308 KIBC 5-5-2 Minatojima-Minamichi, Chuo-ku Kobe, Japon

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

description: Plane mirrors, 3 cis, 1 trans

description: Plane mirrors , 1 cis, 1 trans

title: Röntgenspiegel für SwissFEL

description: Miroirs à rayons X en silicium monocristallin pour SwissFEL. Les miroirs séront utilisés dans une bande de fréquence de 01-0.7Nm. La surface plane réfléchissante doit avoir une précision d'au moins 0,6 nm RMS. Les détails sont indiqués dans la specification FEL-FR63-002.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Qualität der Referenz-Systeme: 10
Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Qualität der Referenz-Systeme: 10

procurementMethodDetails: Open procedure


title: 726.30 Furna Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Abtrag: ca. 3500 m3; UG 0/45: ca. 1000 m3; Belag ACT 22 N: ca. 550 to; Anker: ca. 500 m1; Micropfähle: ca. 100 m1;


title: Langenbruck, Hauptstrasse - Strasseninstandsetzung Axe 12, BP 178/055 bis BP 184/000, Strasseninstandsetzung, Tiefbauarbeiten

description: Bauarbeiten Hauptmengen: - Beläge aufbrechen ca. 1‘500 m² - Beläge fräsen ca. 1‘000 m² - Aushub / Abfuhr ca. 3‘800 m3 - Kieslieferungen ca. 5‘400 m3 - Kontrollschächte ca. 5 St - Schlammsammler ca. 18 St - Entwässerungsleitungen ca. 210 m1 - Randabschlüsse ca. 710 m1 - Beläge (AFK, AC T, AC B, AC) ca. 3’700 t - Konstruktionsbeton Stützmauern ca. 270 m3 - Permanente Anker ca. 23 St - Spritzbetonausfachung (Sichtbeton)ca. 360 m²

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30


name: Neuhaus Energie SA,Rue de Lausanne60, 1020 Renens VD, Suisse

name: CHUV (CIT-S) Direction des construction, ingénierie et sécurité, à l'attention de Madame AL Python Lecoultre,Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 314 62 50, Fax: +41 21 314 62 55, E-mail:

title: 8526/12-107 - BIO3 – CTE/CMF (Clinical Manufacturing Facility) – Rte de la Corniche 9B – 1066 Epalinges / CFC 243-246 Installations hydrauliques

description: CTE/CMF (Clinical Manufacturing Facility) - Aménagement d'un laboratoire en salles blanches (GMP)

eligibilityCriteria: conformément aux conditions générales citées dans le dossier


title: Offerte GM Sumvitg GW Nr. 13 und Nr. 9

description: L = 1300 m; Abtrag 5000 m³; Schüttung 5000 m³; Fundationsmaterial 950 m³; bituminöser Belag 85 t; Betonspuren/Betonfahrbahnen; 2520 m²


name: Hymotek SA,Route du Pavillon2, 1182 Gilly, Suisse

name: Troisplusarchitectes SA & Atelier ARTHYS associées, à l'attention de M. Menthonnex,Rue St martin 9, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021.321.63.50, Fax: 021.321.63.51, E-mail:

title: EMS PAQUIS Parc de Beausobre- 1110 Morges

description: Construction d'un EMS + 30 appartements protégés + une crèche + un parking souterrain

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au registre du commerce de leur canton siège


title: Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl


title: Bernhard-Jaeggi-Weg

description: Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten 1.5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Inselspital, Universitätsspital Bern Direktion Infrastruktur, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse

title: Frauenklinik Sanierung Südfassade / Ersatzgebäude

description: Die Südfassade der Frauenklinik an der Effingerstrasse muss saniert und der davon betroffene Betrieb ausgelagert werden. Dafür wurde auf dem Engländerhügel ein Ersatzgebäude geplant, welches über eine Passarelle mit dem Hauptgebäude der Frauenklinik in Verbindung bleibt. Die für die Dauer der Sanierung auszulagernden Bereiche sind die Gynäkologie mit drei OP Sälen, die Geburtsstation inklusive des Sectio- OPs, die Neonatologie und die Endokrinologie mit Laborräumen. Das Ersatzgebäude erhält an der Freiburgstrasse eine eigene Zufahrt für ambulante Patienten und Besucher. Vorliegende Bestimmungen beziehen sich auf den Bau des Ersatzgebäudes und der Passarelle. Die Sanierung der Fassade der Frauenklinik ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Preis: 65
Z4 Organisation: 10
Z5 Termine, Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes: 15
Z5 Termine, Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine: 15
Z1 Preis: 65
Z4 Organisation: 10
Z5 Termine, Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes: 15
Z5 Termine, Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine: 15


name: sd ingénierie Jura SA, à l'attention de Michel Lovis,Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 2740 Moutier, Suisse, Téléphone: 032 493 11 67, Fax: 032 493 28 83, E-mail:

title: Sonceboz-Sombeval, aménagement de la rue des Prés et réseaux souterrains.

description: Aménagement de la rue des Prés et des réseaux souterrains. Quantités principales: excavations: 2000 m3, couches de remblais et coffre: 2200 m3, enrobés bitumineux: 800 to, pavés et bordures: 1200 m, travaux de génie civil pour réseau d'eau: 300 m, collecteur des eaux pluviales DN 315: 160 m.

eligibilityCriteria: Selon directives administratives


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: Rev. Bardonnex – Bernex / réfection des revêtements – mesure UeMa 2014.

description: Travaux de réfection du revêtement bitumineux du tronçon Bardonnex – Perly ainsi que différentes bretelles autoroutières sur le canton de Genève. Ces travaux représentant env. 150'000 m2, à réaliser totalement de nuit entre 22:30 et 5:00 env. Fraisage et lavage HP, y compris bande d'arrêt d'urgence. Membrane SAMI. Couche de roulement SDA 8 (classe A). Pré-marquages provisoires et marquages définitifs des chaussées. La fourniture de la signalisation fixe (qui sera restituée au MO à la fin des travaux et stockée dans un centre d'entretien La location de la signalision mobile (tarif horaire). La mise en place de toute la signalisation (tarif horaire de personnel), y compris la première mise en place, les ouvertures de PDEV, la remise en circulation, etc… sous la direction de l'UT.

street: Place de la Gare 7

Colas Geneve SA

street: Route de Satigny 50

Piasio SA

street: Chemin du Champs-des-Filles 4


name: STEP AIS,route de Gérigno 2, 1633 Vuippens, Suisse

title: Agrandissement - Station d'épuration de Vuippens - CFC 712 : Dégrilleurs fins

description: Livraison et montage de deux dégrilleurs fins à tambour (trous 3 mm) monté en canaux pour la station d'épuration de Vuippens (80'000 EH)

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Schönbühlstrasse, Kreisel Ringstrasse - Salvatorenstrasse

description: Ausbau Schönbühlstrasse ab der Verzweigung Bezirk 1, bis an die Kreuzung Ringstrasse - Salvatorenstrasse. Neubau Kreisel Schönbühlstrasse - Ringstrasse - Salvatorenstrasse. Neubau Anergieleitung Pumpwerk - Salvatoren und Ringstrasse. Neubau Schmutzwasserleitung Ringstrasse und Salvatorenstrasse. Neubau Kabelanlagen Schönbühl- Salvatoren- und Ringstrasse. Bau einseitige Baumallee entlang der Salvatorenstrasse. Rückbau Krezung Schönbühlstrasse - Ringstrasse.


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: Lieferung Tunnelleuchten KS

description: Lieferung von Einfahrts- und Durchfahrtsleuchten für Kantonsstrassentunnel.


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 14179 SME Caslano opere da pittore

description: 14179 SME Caslano opere da pittore

eligibilityCriteria: 03.11.2014 Spese: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Automate de préparation de médicaments cytotoxiques injectables.

description: Fourniture, installation, mise en service, formation des utilisateurs, maintenance, consommables et évolutivité d'un automate de préparation de médicaments cytotoxiques injectables destinés à la pharmacie des HUG.

street: Avenue de la Roseraie 70

Fresenius Kabi (Schweiz) AG

street: Aawasserstrasse 2


title: Cluster Anlage zur Abscheidung dünner Schichten mittels Kathodenzerstäubung (Sputtern).

description: Une chier des charges détaillé peut être obtenu auprès de contact de l'art. 3.13.

Abt. „Dünnfilme und Photovoltaik“

street: Ueberlandstraße 129

Alliance Concept

street: 4 avenue du Pont de Tasset


title: Gemeinde Russikon, Schulhaus Sunneberg 2, Elektroinstallationen

description: Elektroinstallationen


name: Association pour le Développement du Nord vaudois (ADNV),Place de la Tannerie 1, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 425 55 21, Fax: 024 425 55 20, E-mail:

title: Elaboration du Plan directeur régional du Nord vaudois "light"; prestations d'urbaniste, ingénierie en mobilité, ingénierie environnementale et économie.

description: L'appel d'offre concerne les prestations pluridisciplinaires, liées à l'établissement du Plan directeur régional du Nord vaudois. Elles concernent notamment celle de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du paysage et de l'environnement, de l'ingénierie et de la mobilité, de l'économie et la cartographie ainsi que toutes disciplines utiles à l'établissement d'un tel document au sens de la LATC. Le descriptif complet figure dans le cahier des charges.


name: Stadt Zürich Schul- und Büromaterialverwaltung, SBMV

title: Produkte von Oxford University Press und MacMillan UK: Pan MacMillan

title: Beschaffung von Lehrmittel 2015-2017.

street: Ernastrasse 25, Postfach

BSS Bildungsservice Schweiz AG

street: Turbinenweg 6


name: Amt für Verkehr und Tiefbau,à l'attention de Peter Portmann, Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 627 26 50, Fax: 032 627 76 94, E-mail:

title: Derendingen, Hauptstrasse, Abschnitt Kreuzplatz bis Oberdorf, Sanierung und Umgestaltung

description: Umfang der Ingenieurarbeiten: Ingenieurleistungen SIA 103, Teilphasen 4.1.31 bis 4.1.33 - Vorprojekt bis Auflageprojekt (Erschliessungsplan und genehmigtes Projekt) Vorbefassung Als externe Bauherrenunterstützung darf die Firma Planungsbüro Jürg Dietiker nicht an dieser Submission teilnehmen. Ansonsten sind sämtliche bisherigen Verfasser von Studien und Betriebskonzepten im Zusammenhang mit der Planung "Hauptstrasse" und "Ortszentrum" ausdrücklich zur Bewerbung zugelassen. Folgeaufträge Gestützt auf § 15 Abs. 2 lit. g) des Submissionsgesetzes des Kantons Solothurn behält sich der Auftraggeber das Recht vor, im Rahmen der einzelnen Projektphasen ergänzende Aufträge, welche sich auf den vorliegenden Grundauftrag beziehen, nach dem freihändigen Verfahren zu vergeben.

eligibilityCriteria: 13.06.2014 Kosten: Keine


name: Gemeinde Rüschlikon Abteilung Liegenschaften,à l'attention de Sandra Knabenhans, Pilgerweg 29, 8803 Rüschlikon, Suisse, Téléphone: 044 724 72 50, E-mail:

title: Energetische Sanierung Primarschulhaus Moos: BKP 282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten

description: Wandbeläge aus Keramikplatten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


name: AC architectes, Alexandre Clerc architectes SÀRL

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: - CFC 251 252 253 Appareils 319 pièces. - CFC 254 Incorporées dans dalles 86 pièces. - CFC 254 Tuyauterie eau froide et chaude 4'313 mètres. - CFC 254 Tuyauterie écoulements EU EP 2'503 mètres. - CFC 254 Tuyauterie air comprimé 136 mètres. - CFC 255 Isolations toutes conduites 4'179 mètres. - CFC 256 Châssis GIS 51 pièces.

street: Fonderie 8c — case postale 142


name: Gemeinde Rorschacherberg,à l'attention de Philipp Hengartner, Goldacherstrasse 67, 9404 Rorschacherberg, Suisse

title: Umnutzung und Erweiterung Zivilschutzanlage für Bauamt und Feuerwehr

description: Die heutigen Raum- und Arbeitsverhältnisse des Bauamts der Gemeinde Rorschacherberg sollen verbessert werden. Zu diesem Zweck wird die Zivilschutzanlage Steig für das Bauamt umgenutzt und mit einem Feuerwehrdepot erweitert. Mit einer Honorarsubmission im selektiven Verfahren sucht die Gemeinde über eine Offerteingabe das geeignete Architekturbüro für diese Bauaufgabe.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Commune école primaire d’ Arbon,à l'attention de Raphael Künzler, Schlossgasse 4, 9320 Arbon, Suisse, Téléphone: 071 447 15 50, Fax: 071 447 15 51, E-mail:

title: Neubau Primarschulhaus Seegarten

description: Lieferung und Montage einer Liftanlage über drei Stockwerke für eine Schulanlage

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Das Angebot ist für den Auftraggeber wie auch für Anbieter ohne Kostenfolgen.


title: Erweiterung Durchlass Giessen-Rondelle

description: Der Buchser Giessen verläuft im Bereich der „Rondelle“ unterhalb der Auffahrtsrampe zur SBB-Brücke in einem teilweise vorfabrizierten Betonkanal mit zu geringem Durchflussquerschnitt. Um die Durchflusskapazität zu erhöhen, wird das tunnelartige Durchlassbauwerk unter der Strasse freigelegt, die bestehende Decke abgebrochen und durch einen Neubau, ebenfalls in Vorfabrikation mit nachträglichem Überbeton ersetzt. Anschliessend wird das Bauwerk wieder überschüttet und die Strasse wieder neu erstellt. Im Bereich des betroffenen westlichen Widerlagers sind ebenfalls Abbruch und damit zusammenhängende Verstärkungsmassnahmen notwendig. Hauptmassen: •Belagsaufbruch: 150 m2 •Aushub/Schüttung: 3‘100 m3 •Abbruch Betonfertigelemente: 26 Stück à 19 to •Neubau Betonfertigelemente: 26 Stück à 13,5 to •Ortbeton: 350 m3 •Bewehrung: 24‘000 kg •Abdichtung: 675 m2 (Folien-Tondichtungsbahnen) •Randabschlüsse: 165 m‘ •Asphaltbetonbeläge: 410 to

eligibilityCriteria: Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen sowie Teilnahme an obligatorischer Begehung vom 09. Dezember 14:00Uhr. Arbeiten während Baumeisterferien zwingend notwendig.


name: Francis Perriard SA,Rue de Savoie7 A, 1207 Genève, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Alhambra - 1275TI - Nettoyage final


name: Gemeinde Oberägeri, Wasserversorgung Alosenstrasse 2, 6315 Oberägeri

description: Aushubarbeiten, Hangsicherungsmassnahmen, Umgebung Aushub: 4'700 m³ Wiedereinfüllung: 3'100 m³ Abtransport: 1'700 m³ Filterplatten: 480 m² Natursteinblockmauer: 260 t Nagelwand: 900 m² (H= 7-15 m) Spritzbeton: 135 m³ Vorgespannte Anker 460 m (150/220 kN) Ungespannte Nagel: 2510 m (150 kN)

description: Baumeisterarbeiten Magerbeton: 60 m³ Beton: 535 m³ Bewehrung: 82 t Wandschalung: 1200 m² Deckenschalung: 270 m² Mauerwerk: 140 m²

title: Reservoir Chrüzbuech

description: Reservoir Chrüzbuech

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Baumeisterunternehmungen Ausgewiesene Erfahrung im Reservoirbehälterbau


name: Serafin Architectes Associés SA (Archi+), à l'attention de M. Serge Serafin,Rue de Genève 122, 1226 Thônex, Suisse, Téléphone: + 41 22 349 10 50, Fax: + 41 22 349 09 77, E-mail:

title: Démolition reconstruction d'un immeuble de logements & bureaux ainsi que les aménagements extérieurs au 28, route de la Capite - Cologny

description: Voir cahier des charges

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges


name: Gasser, Construction et Génie Civil S.A.,Rue du Bourg6, 1095 Lutry, Suisse

name: Municipalité de la Commune de Chardonne,Rue du Village 19 / Case postale 31, 1803 Chardonne, Suisse, Téléphone: 021 921 49 24, Fax: 021 922 59 04, E-mail:

title: Route de Baumaroche - Assainissement complet de la chaussée, création d'un trottoir, mise en séparatif et remplacement de l'éclairage public.

description: Assainissement complet de la chaussée, création d'un trottoir, mise en séparatif et remplacement de l'éclairage public. (Voir pt. 2.1 des conditions du maître de l'ouvrage)

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N2 EP 26 Jonction de Mendrisio, Lot 202, oeuvres principales le long de l'axe autoroutier – oeuvres de génie civil et de revêtements bitumineux.

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants doivent être joints au dossier d'offre::
CA-1: prix:
CA-2: plan de construction:
- durée des travaux phases 1 (da T1 a T3) 25 %:
- durée des travaux phases 2 (da T4 a T6) 25 %:
- durée des travaux phases 3+5 (da T7 a T6) 50 %:
CA-3: qualité, plausibilité du plan et des procédures de construction:
- plausibilité du programme des travaux 30 %:
- complétude du programme des travaux 30 %:
- Technique de construction et particularités techniques 40 %:
CA-4: teneur / qualité de la documentation présentée:
subdivisé en::
- organisation du soumissionnaire 30 %:
- directeur de chantier (direttore di cantiere) 20 %:
- chef de chantier «tracé» (Capo cantiere «Tracciato») 20 %:
- installations de chantier 20 %:
- concept de sécurité sur le chantier 10 %:
CA-5: plan de gestion de la qualité:
Évaluation du critère CA-1 PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Évaluation du critère CA-2 plan de construction:
L'évaluation est réalisée au moyen d'une échelle de 0 à 5::
0 = +3 semaines,:
1 = +2 semaines,:
2 = +1 semaines,:
3 = respect des temps du maître d'ouvrage,:
4 = - 2 semaines,:
5 = - 4 semaines.:
Échelle d'évaluation pour les AUTRES critères d'adjudication (CA-3, CA-4 et CA-5)::
L'évaluation est réalisée au moyen d'une échelle de 0 à 5::
0 = satisfaction des critères: non évaluable; qualité des indications: aucune indication,:
1 = satisfaction des critères: très mauvais; qualité des indications: insuffisant, incomplet,:
2 = satisfaction des critères: insatisfaisant; qualité des indications: pas suffisamment relatif au projet,:
3 = satisfaction des critères: normal, moyen; qualité des indications: moyen, correspondant aux qualités requises de l'appel, d'offres:
4 = satisfaction des critères: bon; qualité des indications: bon,:
5 = satisfaction des critères: impeccable; qualité des indications: impeccable, contribution décisive pour atteindre les objectifs.:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Calcul des notes::
Somme de tous les notes multipliées par le coefficient de pondération correspondant (note maximale possible: 5 [note] x 100 [% de pondération] = 500 points).:

LGV Impresa Costruzioni SA

street: Viale Officina 6


name: Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP), à l'attention de M. David Siffert, ingénieur communal,Rte de Bâle 1, 2800 Delémont, Suisse, E-mail:

title: Delémont marée basse (DMB) Lot 1 Centre aval Revue de projet, appel(s) d'offres et réalisation

description: Revue de projet Appel(s) d'offres, comparaison des offres, proposition(s) d'adjudication Projet d'exécution Exécution de l'ouvrage Mise en service, achèvement Le lot 1 “Centre aval“ est confiné dans un espace densément bâti. La réalisation comporte des travaux relativement complexes d’excavation et de maçonnerie (confortation de murs de maçonnerie par reprise en sous œuvre et aménagement minéral du lit de la Sorne). La communauté de mandataires à désigner devra présenter des compétences avérées en génie civil et en génie de l’environnement, en géotechnique et ouvrages spéciaux, en écologie de la faune aquatique, en urbanisme et en génie biologique.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Conrad Kern AG,Althardstrasse147, 8105 Regensdorf, Suisse

name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA,avenue Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 311 72 72, E-mail:

title: Association LE FOYER - Soumission Échafaudages (Phase 1)

description: Association LE FOYER- centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées. Construction de 2 bâtiments, démolition des bâtiments existants, transformations intérieures et extérieures, extensions et surélévation, création d'une passerelle et aménagements extérieurs.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Leitungsersatz Industrieweg Rohrlegearbeiten

description: Trinkwasserleitungsersatz, Ausbau der bestehenden Graugussleitungen DN 100 mm und DN 250 mm mit Neuverlegung einer Duktil-Gussleitung DN 400, im Industrieweg/Alpenstrasse Heimberg. Teilweise Ersetzen/Umhängen der Haus-/Hydrantenanschlüsse. Gleichzeitiger Ersatz der Leitungen Amselweg und untere Niesenstrasse.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität und Vollständigkeit: 30
Preis: 70
Qualität und Vollständigkeit: 30


name: Stadt Rheinfelden Submission Neubau Kohlplatz

title: Sanitärinstallation

description: Technikraum im 1.UG Dachentwässerung innwändig Verteilleitungen über Steigschächte WC Anlagen auf jedem Geschoss Garderoben, Duschen im 1.UG

eligibilityCriteria: Erfüllen der geforderten Eignungskriterien und Nachweise

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Eignungskriterien der Präqualifikation (1. Stufe) müssen erfüllt sein.:
Nach Eingang der Offerten (2. Stufe) erfolgt die Vergabe nach folgendem Kriterium::
Angebotspreis: 100
Die Eignungskriterien der Präqualifikation (1. Stufe) müssen erfüllt sein.:
Nach Eingang der Offerten (2. Stufe) erfolgt die Vergabe nach folgendem Kriterium::
Angebotspreis: 100


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BAV 22347 Wohnsiedlung Paradies

description: Gesamtinstandsetzung


name: Technische Betriebe Glarus,à l'attention de Thomas Küng, Feldstrasse 1, 8750 Glarus, Suisse, Téléphone: +41 58 611 88 88, Fax: +41 58 611 88 90, E-mail:

title: Präqualifikation Smart Grid fähiges Smart Metering System

description: Lieferung und Konfiguration eines Smart Grid fähigen Smart Metering Systems für Gas, Wasser und Strom, inkl. Laststeuerung und Integrationsplattform

eligibilityCriteria: Der Auftraggeber will ein eigenes System beschaffen. Daher werden nur Systemlieferanten, aber keine Mess- oder Verrechnungsdienstleister oder Planungsbüros zugelassen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Werden in der zweiten Stufe bekannt gegeben.:
Werden in der zweiten Stufe bekannt gegeben.:


name: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, Wohlen AG

title: BKP 261 Aufzüge - INTEGRA NEULAND

description: Neubau des Hauptgebäudes der Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, mit Werkstätten, Verwaltung, Wäscherei und Mensa.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Écoquartier Jonction (1248TI) échelles et caillebotis.

description: Travaux d'échelles et caillebotis. Estimation: 78 000.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Fehlmann Architectes SA,Place du Casino2, 1110 Morges, Suisse

title: Nouvelle salle polyvalente

description: Construction d'une salle de gymnastique double, de locaux annexes, et d'un appartement de gardiennage, réalisation d'un parking souterrain de 31 places et de 4 places extérieures. Concerne aménagements extérieurs et places de sport

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.


title: Sculmerstrasse

description: Baumeisterarbeiten (Instandstellung) Waldweg 970 Meter; Abtrag/Aushub 1'000 m3; Betonplatte und -mauer 30 m3; Blocksteinmauern 100 t mit 20 m3 Fugenbeton; Wasserableitungen 420 m'; Geröll und Bollensteine 225 m3; UG 0/45 135 m3; RC-Asphaltgranulatgemisch 40 m3; Einzelfundamente für Geländerpfosten 30 Stk.


title: BAV 40165, Umbau und Instandsetzung Alterszentrum Laubegg

description: Umbau und Instandsetzung, Innentüren aus Holz


title: Nationalstrassen, Markierungen N13 / N28 Bezirk

description: Die Ausschreibungen sind einzeln einzureichen. Das Stichwort ist mit der jeweiligen Bezirks Nr. zu ergänzen. Ausschreibung 1: Bezirk 1, Chur, ca. 10 km; Ausschreibung 2: Bezirk 5, Davos, ca. 45 km Ausschreibung 3: Bezirk 7, Thusis, ca. 20 km


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

title: RC 448 – Lausanne – déplacement de la route de Romanel – bureau d'ingénieurs – projet d'exécution et direction des travaux

description: Prestations d'ingénieurs civil pour les phases SIA 51 70 %, 52, 53, projet d'exécution, direction des travaux, mise en service, achèvement

street: Place de la Riponne 10

Schopfer + Niggli SA

street: Boulevard de Grancy 19A


title: Rénov. école des Crêts-de-Champel – 1296TI – Inst. électriques.

description: Travaux: installations électriques. CFC 230. Estimation: 852 642 CHF HT.


name: INDUNI & Cie SA,Avenue des Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: Etat de Genève - DIME - DGEau - service de renaturation des cours d'eaux, à l'attention de M. Franck Pidoux,Rue David Dufour1, case postale 206, 1211 Genève 9, Suisse, Téléphone: 022 546 74 56, E-mail:

title: Nant de Braille amont, km 2.10 à 1.67 - Renaturation de cours d’eau - Exécution d’un bassin de rétention - Exécution d’ouvrage de prétraitement des EP autoroutières - Exécution de collecteurs EP et franchissements sous la route de Sauverny

description: Terrassements, constructions de murs, de collecteurs EP, traversées de chaussée, pose d'un ouvrage de prétraitement des eaux, aménagements de berge et lit de cours d'eau

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Bauma, 806 Sternenbergstrasse, Hüttenboden bis Tössbrücke, km 9.250 - 10.810

description: Fahrbahnlänge: ca. 1560 m Fahrbahnbreite: ca. 5.30 - 13.00 m Belagsaufbruch: ca. 8000 m2 Aushub: ca. 1200 m3 Kieslieferungen: ca. 1400 t Randabschlüsse versetzen: ca. 1700 m Beläge: ca. 3100 t Schächte anpassen: ca. 100 St. Bestehende Stützmauern aufbetonieren: ca. 140 m


name: Primelco Visual Data AG,Neuhofstrasse25, 6340 Baar, Suisse

title: Neuausschreibung Selbstbedienungswaage Touchscreen

description: Par le présent nouvel appel d'offres, qui remplace l'appel d'offres annulé 109130, la Post CH SA souhaite évaluer un écran à touches tactiles adapté pour la balance en libre-service dans les agences postales. Poste CH SA envisage l’acquisition d’environ 750 écrans. Elle insiste sur le fait que les quantités indiquées sont des quantités indicatives devant servir de base aux offres soumises par les fournisseurs. Elle se réserve expressément le droit de modifier ces volumes. En outre, pendant toute la durée du contrat, Poste CH SA se réserve le droit d’acquérir de nouveaux écrans sans procéder à un nouvel appel d’offres si ceux-ci doivent répondre à un besoin supplémentaire ou assurer le remplacement d’appareils défectueux.

eligibilityCriteria: aucune


name: Kernkraftwerk Leibstadt AG,à l'attention de Di Raimondo Salvatore, Kernkraftwerk, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 7111, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Ersatzbeschaffung Ladegleichrichter

description: In den nächsten Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 werden im Kernkraftwerk Leibstadt die bestehenden Ladegleichrichter, durch neue Ladegleichrichter ersetzt. Ausführung gemäss technischer Spezifikation einschliesslich: - Abnahmeprüfung im Werk und im Kernkraftwerk Leibstadt - Transport, DDP Kernkraftwerk Leibstadt - Koordination der Schnittstellen - Demontage bestehender Ladegleichrichter - Montage neuer Ladegleichrichter - Schlusskontrolle und Betriebsübergabe

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 60
Kommerziell: 40
Technik: 60
Kommerziell: 40


name: Personalvorsorgekasse der Stadt Bern vertreten durch Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern, à l'attention de Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Ascenseurs

description: Ersatz von zwei Personenaufzügen Freudenreichstrasse 31 & 33, 3047 Bremgarten bei Bern

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet eine obligatorische Begehung statt am Donnerstag, 27. März 2014, 08.30 und 09.30 Uhr, Treffpunkt beim Eingang Freudenreichstrasse 31, 3047 Bremgarten bei Bern. Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Erstellungspreis (70 %):
- Wartungspreis auf 10 Jahre ohne Teuerung (20 %):
- Einbauzeit in Tagen/Lift (10 %): Die kürzeste Umbauzeit hat 5 Punkte, jede weitere hat pro Tag Differenz 0.2 Punkte Abzug:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Erstellungspreis (70 %):
- Wartungspreis auf 10 Jahre ohne Teuerung (20 %):
- Einbauzeit in Tagen/Lift (10 %): Die kürzeste Umbauzeit hat 5 Punkte, jede weitere hat pro Tag Differenz 0.2 Punkte Abzug:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Erweiterung Bündner Kunstmuseum Chur / BKP 283.9 Lichtdecke

description: Lichtdecke bestehend aus Rahmenkonstruktion mit Diffusorgewebe, heruntergehängt in den Ausstellungsräumen 1. + 2. Untergeschoss, ca. 720 m2. Lichtdecke mit LED-Modulen (bauseits) hinterleuchtet.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz,à l'attention de Barbara Ardizzone, Gotthardstrasse 126, 6438 Ibach, Suisse, Téléphone: 041 811 16 23, Fax: 041 811 16 24, E-mail:

title: Schülertransporte HZI

description: Gegenstand und Umfang des Auftrags: Schülertransporte mit und ohne Rollstühle auf den Transportachsen: Strecke 1: Rothenthurm – Sattel – Steinerberg – Goldau - Ibach (ca. 55 km),Strecke 2: Küssnacht – Arth - Goldau - Lauerz - Ibach (ca. 50 km), Strecke 3: (evtl. Sisikon) – Gersau – Brunnen - Ibach (ca. 40 km), Strecke 4: Steinen – Schwyz – Seewen - Ibach (ca. 22 km) Diverse Schulbustransporte während den Unterrichtszeiten im Raum Rickenbach, Schwyz. Die Strecken und Schülerzahl können sich je nach Schülermutationen verändern. Sicherheits- und weitere Leistungen sind aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich. Es gelten die aktuellen Bestimmungen zur Durchführung von Schülertransporten gemäss Merkblatt des Verkehrsamtes Schwyz vom 1. März 2006.

eligibilityCriteria: 16.01.2015 Kosten: Keine


title: Umbau Abt. Nuklearmedizin - Architektenleistungen

description: Der Neubau des OP Ost hat zur Folge, dass ein neuer Verbindungsgang zwischen K1 und K2 gebaut wird. Dieser schliesst im 1. UG im Bereich der Nuklearmedizin an das K2 an. Dadurch wird der bisher geschlossene, kontrollierte Bereich der Abteilungen Nuklearmedizin und radiopharmazeutische Chemie in etwa mittig getrennt und eröffnet. Dazu wird der komplette medizinische und radiopharmazeutische Laborbereich überplant und umgebaut.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Neubau Forschungs- und Entwicklungsgebäude Balgrist Campus; BKP 281.80 Doppelböden

description: Lieferung und Montage von Labormöbeln-und einrichtungen

eligibilityCriteria: Siehe allgemeine Submissionsbedingungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben:: 95
Im Detail aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:
Im Detail aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: SIS Casernes 1-2-3 (1273) Vidéosurveillance y.c. électricité

description: Installation de vidéosurveillance, installation électrique incluse. Estimation : CHF 700'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Municipio della Città di Bellinzona Dicastero opere pubbliche e ambiente,à l'attention de Cancelleria DOP, Via F. Bonzanigo 1, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 821 87 11, Fax: +41 91 821 87 30, E-mail:

title: Nuova casa per anziani 2 a Bellinzona Opere di impermeabilizzazione tetti piani in manti bituminosi e lattoniere

description: Il concorso ha per oggetto l’esecuzione delle opere di impermeabilizzazione tetti piani in manti bituminosi e da lattoniere. Quantità principali: - Scossaline ad angolo per tetti piani ca. 330 m - Copertine di muri, per tetti piani ca. 230 m - Conversa rettangolare con relativo cappello con passaggio di canali di ventilazioneca. 10 pz - Isolazione termica ca. 1'600 m2 - Impermeabilizzazione in teli bituminosi ca.1'600 m3 - Raccordi e finali con prodotto sintetico fluido ca. 165 m

eligibilityCriteria: La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 12.a CIAP). Sono abilitate a concorrere le ditte operanti nei seguenti rami: A) impermeabilizzazione di tetti piani o consorzi tra imprese di impermeabilizzazione di tetti piani e lattoniere che rispettano i seguenti CCL di categoria: - Contratto collettivo di lavoro CCL nel ramo Svizzero della tecnica della costruzione 2014; - Contratto collettivo di lavoro CCL nel ramo Involucro edilizio Svizzera 2014; B) iscritte al Registro Commercio da almeno due anni dalla data di scadenza del concorso; C) che ottemperano i seguenti criteri d’idoneità: - Art. 34 cpv. 1 lettera c) del RLCPubb / CIAP del 12.09.2006 Per le ditte estere: - devono soddisfare i disposti dell’Art. 34 cpv.1 lettera c) del RLCPubb / CIAP; D) inoltre, gli offerenti dovranno adempiere al seguente criterio di idoneità: - almeno 2 referenze valide per opere di impermeabilizzazione tetti piani comprese le opere da lattoniere nel settore edilizia pubblica e privata per un valore maggiore o uguale di CHF 100’000.00 (IVA esclusa) eseguite e terminate negli anni dal 2009 al 2013. In caso di consorzio per questo criterio d’idoneità faranno stato unicamente le Referenze della Ditta Pilota. (Per le ditte estere viene considerato un tasso di cambio 1 Euro = 1,20 CHF) In caso di consorzio tutti i membri del consorzio devono rispettare i criteri d’idoneità indicati nell’avviso di gara ai punti A), B) e C). Le medesime disposizioni valgono anche per le ditte subappaltanti. Le ditte che non ottemperano i criteri d’idoneità indicati saranno escluse dalla gara d’appalto.


name: Stadt Illnau-Effretikon, Abteilung Tiefbau

title: Instandsetzung Giessen- / Kyburg- und Brunnacherstrasse, Ottikon

description: Instandsetzung Strassenoberbau, Wasserversorgungsleitung, Entwässerungsleitung und Unterflursammelstelle. Hauptkubaturen: - Belagsaufbruch: 900 m2 - Belag fräsen: 1‘700 m2 - Ersatz Abschlüsse: 900 m - Aushub (lose): 1‘300 m3 (auf alle Kap. verteilt) - Betonrohre DN 300: 150 m - Schächte neu (SA, A, KS): 15 Stk. - Spriessung: 800 m2 - Tragschichten (N, H): 340 t - Binderschichten (H): 20 t - Deckschichten (N, H): 330 t - Kieslieferungen (lose): 550 m3 - Duktile Gussrohrleitung DN125: 60 m


name: bosson-pillet sa,3 avenue morgines, 1213 petit lancy, Suisse

description: INSTALLATIONS SANITAIRES - Construction d'un bâtiment communal destiné à accueillir un restaurant scolaire, des locaux parascolaires, des locaux de sociétés, des locaux de musique, des locaux d'archives ainsi qu'une déchetterie enterrée.

description: INSTALLATIONS ELECTRIQUES - Construction d'un bâtiment communal destiné à accueillir un restaurant scolaire, des locaux parascolaires, des locaux de sociétés, des locaux de musique, des locaux d'archives ainsi qu'une déchetterie enterrée.

description: INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - Construction d'un bâtiment communal destiné à accueillir un restaurant scolaire, des locaux parascolaires, des locaux de sociétés, des locaux de musique, des locaux d'archives ainsi qu'une déchetterie enterrée.

description: INSTALLATIONS DE VENTILATION - Construction d'un bâtiment communal destiné à accueillir un restaurant scolaire, des locaux parascolaires, des locaux de sociétés, des locaux de musique, des locaux d'archives ainsi qu'une déchetterie enterrée.

title: Triangle des Pervenches

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


title: Confection, fourniture et livraison des repas du restaurant scolaire de la commune de Corsier.

description: Selon descriptif de prestations et cahier des charges.

MMD Consulting Myriam Matthey-Doret

street: Av. Vibert 27

Société Coopérative Migros Genève

street: Rue Alexandre-Gavard 35


title: BAV 60406 Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9

description: Instandsetzung und räumliche Optimierung


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marietta Weibel,Predigergasse 12, 3000 Bern 7, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 43, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Livraison de lits médicalisés avec accessoires pour la maison de retraite et de soins de Kühlewil. Première livraison prévue début 2015. Les autres achats s’effectuent conformément à un accord-cadre d’ici la fin 2019. Le bordereau des quantités est disponible dans le cahier des charges.

description: Lieferung von Pflegebetten inkl. Zubehör für das Alters- und Pflegeheim Kühlewil. Eine erste Lieferung soll anfangs 2015 erfolgen. Die weiteren Bezüge erfolgen über einen Rahmenvertrag bis Ende 2019. Das Mengengerüst ist dem Pflichtenheft zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis 60 %:
- Robustheit, Sicherheit und Funktionen 30 %:
(El.mech. Einstellbarkeit, Seitengitter, Aufrichter, Bedientasten, Rollen):
- Ästhetik, Erscheinungsbild 10 %:
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Der Preisvergleich und die Preisbewertung erfolgen auf Grund des Mengengerüsts gemäss Kapitel 4 des Pflichtenheftes (Erstbeschaffung sowie Rahmenvertrag). Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Ästhetik, Erscheinungsbild, Robustheit, Sicherheit und Funktionen::
sehr gut erfüllt = 5 Punkte:
gut erfüllt = 4 Punkte:
genügend erfüllt = 3 Punkte:
teilweise erfüllt = 2 Punkte:
ungenügend erfüllt = 1 Punkt:
unbrauchbar/keine Angaben = 0 Punkte:
- Angebotspreis 60 %:
- Robustheit, Sicherheit und Funktionen 30 %:
(El.mech. Einstellbarkeit, Seitengitter, Aufrichter, Bedientasten, Rollen):
- Ästhetik, Erscheinungsbild 10 %:
Jedes Kriterium wird mit max. 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Der Preisvergleich und die Preisbewertung erfolgen auf Grund des Mengengerüsts gemäss Kapitel 4 des Pflichtenheftes (Erstbeschaffung sowie Rahmenvertrag). Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Ästhetik, Erscheinungsbild, Robustheit, Sicherheit und Funktionen::
sehr gut erfüllt = 5 Punkte:
gut erfüllt = 4 Punkte:
genügend erfüllt = 3 Punkte:
teilweise erfüllt = 2 Punkte:
ungenügend erfüllt = 1 Punkt:
unbrauchbar/keine Angaben = 0 Punkte:


name: Groupe E Connect SA,Rte du Madelain 4, 1753 Matran, Suisse

description: Soumission N° 002: CFC 231 / CFC 153 Sous-station MT/BT ; Adaptation au réseau 1 transformateur MT-BT 21 kV-0,4KV, 630 kVA 1 tableau MT comprenant 1 départ disjoncteur, 3 sectionneurs de ligne, 1 protection transformateur à fusibles Fourniture, tirage et raccordements 185 m câble MT triphasé, dont 2 épissures MT Fourniture, tirage et raccordements de 1'600 m de câble BT armé, de 50 à 300 mm2 de section

title: Payerne – Base aérienne – Adaptations Infrastructures Instruction et Chaufferie Sud

description: Bau einer neuen Transformatorenstation MS/NS und Anpassungen an das Netz

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties.


name: DTP SA Bureau d'études, à l'attention de Jean-Luc Pichonnat,Rue des Terreaux 20, 1350 Orbe, Suisse, Téléphone: 021/843.29.71, Fax: 021/843.03.88, E-mail:

title: Mise en séparatif, remplacement de conduites d'eau potable, réfection de chaussée et équipement

description: Pose de canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, remplacement de conduites d'eau potable, réfection de chaussée et réalisation d'un trottoir, pose de conduite de gaz, et de tubes pour câbles (électricité, téléréseau et téléphone).

eligibilityCriteria: Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP) et des conventions collectives dans le canton de Vaud.


title: Restructuration de centres sportifs (M176TI) Etude urbanisme

description: Etude d'urbanisme en vue de produire l'image directrice pour deux centres sportifs (Bout-du-monde/Vessy et Vernets/Queue d'Arve). Estimation : CHF 330'000.- Phase 1 : élaboration de scénarios insertion urbaine du site / crédibilité des phases / comptabilité du programme idéal et des contraintes du site -> synthèse et recommandations intermédiaires Phase 2 : vérification de la faisabilité et évaluation des coûts Avant-projet permettant de contrôler et affiner le programme et les dispositions spatiales + évaluation des coûts (aménagements extérieurs, coût unitaire et coût de rénovation) Phase 3 : établissement d'un instrument de planification et gestion type "schéma directeur" + fiche de mise en oeuvre.


title: 745.00 Versam - Bergli Belagsarbeiten

description: AC 8 260 t; AC T 16 420 t; Belag fräsen 3'500 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Paul-Scherrer-Institut (PSI), Strategischer Einkauf (WTO do not open)

title: Instrument FIB/SEM selon les documents «Combined Focused Ion Beam Milling and Scanning Electron Microscope (FIB/SEM) device» et «AN-43-14-18_Specification_FIB_SEM».

description: Offre pour une machine FIB/MEB avec blindage pour la fabrication de très petits échantillons, en combinaison avec un microscope électronique à balayage, selon AN-43-14-18.

Gloor Instruments AG

street: Schaffhauserstrasse 121


name: Laborial (Suisse) SA,Parc scientifique EPFL, PSE, 1015 Lausanne, Suisse

name: SIPAL-Division architecture et ingenierie, à l'attention de Guido Ponzo,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse

description: Engins fixes et mobiles pour salle de gymnastique

description: Construction et fourniture de tableaux électriques.

description: Gestion technique du bâtiment: GTB et MCR

description: Agencement de laboratoire pour classes de physique, chimie et biologie.

title: CEOL - Centre d'enseignement de l'ouest lausannois - Renens. Construction d'un gymnase avec salle de gym et aula.

description: Description selon annexe.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Dalaz-Tatironne, extension du collège et construction d'une salle de gymnastique double.

description: Appel d'offre pour les entreprises générales. En 1ère étape, construction d'une salle de gymnastique double et en 2ème étape extension du collège existant y compris démolition de la salle de gymnastique existante.

awardCriteriaDetails:
Coût:
Références:
Expérience du chef de projet:
Écologie:

Regtec SA

street: Route de Berne 109

Steiner SA

street: Route de Lully 5


title: Erweiterung Schulanlage Bönigen, Generalplaner

description: Der Auftrag umfasst die Erarbeitung eines Projektes bis und mit Ausführungsplanung für das Schulhaus Bönigen. Die bestehende Schulanlage Bönigen verfügt über zwei Schulgebäude mit 9 Klassenräumen und einen freistehenden Doppelkindergarten. Im Rahmen einer Gebäudeanalyse von der Schulanlage wurde auf Grund des Bauzustandes und der mangelhaften Erdbebensicherheit ein Ersatzneubau für das Schulhaus Harderstrasse 3 vorgeschlagen. Der bestehende Anbau West mit dem Baujahr 1997 soll zusammen mit dem Ersatzneubau eine bauliche Einheit bilden. Beim Anbau West muss die Erdbebensicherheit gewährleistet werden. Zudem sollen neu die Räume vom Doppelkindergarten im Schulhausneubau integriert werden, um für eine mögliche Einführung der Basisstufe die nötigen Raumbezüge zu schaffen. Der Schulhausanbau aus dem Jahr 1997 muss organisatorisch und gestalterisch in das Projekt integriert werden. Die Schnittstelle zu der Kochschule und zur Garderobe der Mehrzweck- und Turnhalle sind Bestandteile der Projektierung. Die Pausenplatzgestaltung muss im Rahmen des Projektes angepasst werden.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


title: H29 Pontresina 2014, Belagsarbeiten

description: AC 8 340 t; AC B 22 860 t; Belag fräsen 4'500 m2


name: Bildungsdirektion Kanton Zürich,à l'attention de Werner Stauffacher, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Suisse

title: Betrieb Kompass V3

description: Betrieb der Berufsbildungs-Software Kompass 3 für neun Kantone und das Fürstentum Liechtenstein auf einem zentralen System

eligibilityCriteria: gemäss Pflichtenheft Präqualifikation