name: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI)

title: Attribution de 1 poste externe pour la DGSI (LSE 2014-02)

description: Le nombre de postes recherchés et le type de profil sont les suivants : 1 Développeur senior :(réf. : 14-02_301-2895). Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


currency: CHF

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: N13 EP22: Instandsetzung HRB Rothenbrunnen / ÜF AS Rothenbrunnen

documentType: tenderNotice

description: Beschrieb Arbeiten: Die Instandsetzung der Hinterrheinbrücke Rothenbrunnen umfasst folgende Arbeiten: - Ersatz Fahrbahnübergang - Ersatz Widerlagertüre - Ersatz Abdichtung und Belag - Ersatz Geländer durch Leitschranke System 64 mit Übe-Teilersatz Kordon - Lokale Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager - Ersatz und Umlegung Werkleitungen und Entwässerung - Erneuerung Korrosionsschutzanstrich und Ersatz der äusseren Dichtung bei den Lagern - Applikation Oberflächenschutz bei Bauteilen im Spritzwasserbereich - Einbau von zwei Betonnocken beim Zwischenauflager zur Erdbebenertüchtigung - Anpassungen in den Vorlandbereichen - Ersatz Schutzdächer RhB. Die Instandsetzung der Überführung AS Rothenbrunnen umfasst folgende Arbeiten: -Ersatz Abdichtung und Belag -Teilersatz Kordon -Ersatz Geländer durch Leitschranke System 64 mit Übersteigschutz -Ersatz und Umlegung Werkleitungen und Entwässerung - Aufdoppelung Gehweg (normkonforme Ausbildung) - Anpassungen in den Vorlandbereichen - Instandsetzung Pfeiler. Verkehrsführung, Einfluss auf Arbeiten: Auf den Überführungen wird der Verkehr während der Bauzeit einspurig mit Lichtsignal geführt. Die Arbeiten sind dementsprechend in 2 Bauphasen auszuführen. Der Betrieb der RhB darf während der Bauzeit nicht tangiert werden. Die Strasse unterhalb der HRB muss während der gesamten Bauzeit befahrbar bleiben. Ausmass: - Abdichtung: ca. 1680 m2 - Belag: ca. 640 t - Betonabbruch: ca. 200 m3 - Beton: ca. 210 m3 - Bewehrung: ca. 32‘000 kg - Fahrbahnübergang: ca. 11 m - Entwässerung: ca. 120 m - Werkleitungen: ca. 1‘400 m.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 10
ZK3.1 Detaillierter Beschrieb einzelner Bauabläufe und deren Besonderheiten 4%:
ZK 3.2 Plausibilität des Bauprogramms 6%.:
ZK4: INHALT, QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, TECHNISCHER BERICHT, SCHLÜSSELPERSONEN, QM-KONZEPT UND RISIKOANALYSE): 20
ZK4.1: Technischer Bericht und eingereichte Unterlagen 4%:
ZK4.2: Baustelleninstallation, Logistik- und Gerüstkonzept 4%:
ZK4.3: Referenzprojekt und Lebenslauf Bauführer 4%:
ZK4.4: Referenzprojekt und Lebenslauf Polier 4%:
ZK4.5: QM-Konzept und Risikoanalyse 4%.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Bewertung ZK2 Bauprogramm erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
Die gesamte Anzahl effektiver Arbeitstage als Vorgabe der Bauherrschaft beträgt 189 Wochenarbeitstage (2015: 45Tg / 2016: 144Tg ).:
Die Differenz zwischen dem Bauprogramm des Unternehmers und der Vorgabe des Bauherr wird ermittelt und folgendermassen bewertet::
Note 0 = Arbeitstage Unternehmer > 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 1 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 2 = Arbeitstage Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr:
Note 3 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 9 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 4 = Arbeitstage Unternehmer 10 bis 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 5 = Arbeitstage Unternehmer > 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 10
ZK3.1 Detaillierter Beschrieb einzelner Bauabläufe und deren Besonderheiten 4%:
ZK 3.2 Plausibilität des Bauprogramms 6%.:
ZK4: INHALT, QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, TECHNISCHER BERICHT, SCHLÜSSELPERSONEN, QM-KONZEPT UND RISIKOANALYSE): 20
ZK4.1: Technischer Bericht und eingereichte Unterlagen 4%:
ZK4.2: Baustelleninstallation, Logistik- und Gerüstkonzept 4%:
ZK4.3: Referenzprojekt und Lebenslauf Bauführer 4%:
ZK4.4: Referenzprojekt und Lebenslauf Polier 4%:
ZK4.5: QM-Konzept und Risikoanalyse 4%.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Bewertung ZK2 Bauprogramm erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
Die gesamte Anzahl effektiver Arbeitstage als Vorgabe der Bauherrschaft beträgt 189 Wochenarbeitstage (2015: 45Tg / 2016: 144Tg ).:
Die Differenz zwischen dem Bauprogramm des Unternehmers und der Vorgabe des Bauherr wird ermittelt und folgendermassen bewertet::
Note 0 = Arbeitstage Unternehmer > 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 1 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 2 = Arbeitstage Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr:
Note 3 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 9 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 4 = Arbeitstage Unternehmer 10 bis 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 5 = Arbeitstage Unternehmer > 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Ufficio federale delle strade USTRA

countryName: CH

initiationType: tender


name: Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP), à l'attention de David Siffert,Rte de Bâle 1, 2800 Delémont, Suisse, E-mail:

title: Delémont UETP - PGEE - Entretien des collecteurs, des dépotoirs et des ouvrages spéciaux

description: Travaux de nettoyage des collecteurs existants et des regards de contrôle.(env. 63'000 m) Travaux de vidange et de nettoyage des dépotoirs de route. (env. 2'400 p) Travaux de vidange et de nettoyage des décanteurs, séparateurs d'huile, chambre de pompage, déversoirs d'orage, siphons et autre ouvrages. (34 p)

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: H3a Vazerol Mauersanierungen Baumeisterarbeiten

description: Instandsetzung Mauerwerk 100 m2; Gemischtmauerwerk 300 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: FONDATION DE LA VILLE DE GENEVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL (FVGLS), à l'attention de Miltos THOMAIDES,21, avenue de France, 1202 Genève, Suisse, Téléphone: 022.321.72.48, E-mail:

title: Immeuble mixte (activités et habitations) - 633 RIEU MALAGNOU - Travaux de plâtrerie, cloisons sèches

description: Construction d'un immeuble mixte, comprenant 3 sous-sol de parking et caves. 8 étages et attique (35 appartements). Un rez de chaussée avec arcade et locaux communs.


title: Hochwasserschutz Innertkirchen

description: Ufererhöhungen und Stützmauern links- und rechtsufrig der Aare (Dammbau, Beton- und Natursteinmauern) inner- und ausserorts, totale Baulänge ca. 2'000 Lfm, Renaturierung Urbachwasser und Aarevorland (Erdarbeiten, Blocksätze), Anpassung Infrastrukturen (Strassenbau).

eligibilityCriteria: Angebote vollständig und rechtsgültig unterzeichnet Angebot fristgerecht der Post übergeben Selbstdeklaration mit Nachweisen eingereicht und rechtsgültig unterschrieben. Teilnahme an der obligatorischen Begehung vom 2. Juli 2014, 15.30 Uhr, Treffpunkt PP KWO Hauptgebäude, Grimselstrasse, 3862 Innertkirchen. Koordinaten 660750 / 172500. Abgabe der Unterlagen ausschliesslich an die Unternehmungen gemäss Anwesenheitsliste der Begehung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Angebotspreis: 70
Fachkompetenz des Baukaders: 15
Vorgehenskonzept / Organisation / Logistik: 10
Gewässerschutz / Hochwassermanagment/ Umwelt: 5
Bereinigter Angebotspreis: 70
Fachkompetenz des Baukaders: 15
Vorgehenskonzept / Organisation / Logistik: 10
Gewässerschutz / Hochwassermanagment/ Umwelt: 5


name: Trenew Electronic AG,Joweid Zentrum1, 8630 Rüti, Suisse

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: 7 Slot 64x VME Crates

description: VME64x Einschübe zur Aufnahme der Komponenten des Kontrollsystems

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Organisation und finanzielle Situation: 10
Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Organisation und finanzielle Situation: 10

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Open procedure


name: Einwohnergemeinde Hilterfingen, vertreten durch den Gemeinderat, Staatsstrasse 18, Postfach 36, 3652 Hilterfngen

title: Neubau Feuerwehrmagazin/Werkhof Hünibach

description: Das neue Feuerwehrmagazin und Werkhof ist über die Staatsstrasse erschlossen und bettet sich mit minimalsten Terrainveränderungen in das bestehende Gelände ein. Eine breite und direkte Zu- und Wegfahrt erschliesst über einen einzigen Vorplatz sämtliche Aussenanlagen, Parkplätze und die eigentliche Fahrzeughalle. Der eingeschossige Winkelbau, vorwiegend im Terrain stehend, wird in Stahlbeton vor Ort als ‚Sockel‘ gebaut und übernimmt sämtliche statischen Funktionen. Die eigentliche Fahrzeughalle wird in Holzbau ausgeführt. Mittels Stützen und Dachträger aus Holz wird die Halle aufgebaut und mit vorgefertigten Dach- und Wandelementen ausgefacht. Der geschosshohe ‚Träger‘, welcher Galeriegeschoss und Fahrzeughalle abtrennt, ermöglicht die Fahrzeughalle stützenfrei auszuführen.


name: Atelier d'architecture Ivan Kolecek,Rue Enning 8, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 320 88 50, E-mail:

title: Fouilles archéologiques abbatiale de Payerne

description: Fouilles archéologiques préventives, documentation exhaustive de l'état actuel des vestiges, élaboration des données archéologiques récoltées

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: N06 Bern Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf.

procurementMethod: open

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

TMP Bauingenieure AG

street: Bielstrasse 10


description: Los 4 - gesamtes Einzugsgebiet Vermietung von Presscontainer inkl. sämtlicher Reparatur- und Instandhaltungstätigkeiten.

description: Los 3 - Wallis - kostenlose zur Verfügung Stellung der Sammelbehälter - gesetzeskonformer Transport der zu entsorgenden Stoffe vom Abgabe-Standort der BLS bis zur definierten Entsorgungs-Stelle inkl. aller dazu benötigten Dokumente - gesetzeskonforme Entsorgung und Recycling aller Stoffe inkl. sämtlicher geforderten Nachweise und Statistiken

description: Los 2 Oberland - kostenlose zur Verfügung Stellung der Sammelbehälter - gesetzeskonformer Transport der zu entsorgenden Stoffe vom Abgabe-Standort der BLS bis zur definierten Entsorgungs-Stelle inkl. aller dazu benötigten Dokumente - gesetzeskonforme Entsorgung und Recycling aller Stoffe inkl. sämtlicher geforderten Nachweise und Statistiken

description: Los 1 - Mittelland und Emmental - kostenlose zur Verfügung Stellung der Sammelbehälter - gesetzeskonformer Transport der zu entsorgenden Stoffe vom Abgabe-Standort der BLS bis zur definierten Entsorgungs-Stelle inkl. aller dazu benötigten Dokumente - gesetzeskonforme Entsorgung und Recycling aller Stoffe inkl. sämtlicher geforderten Nachweise und Statistiken

title: Entsorgung

documentType: cancellationDetails

description: Ziel der Ausschreibung ist die Evaluation einer einheitlichen, konzernweiten Lösung für die Entsorgung aller anfallenden Abfälle und Wertstoffe gemäss Pflichtenhefte. Mit dieser Lösung stellt die BLS die umwelt- und gesetzeskonforme Entsorgung inkl. entsprechender Dokumentierung ab Sammelstelle der genannten Entsorgungsmaterialien sicher. Über die Standardisierung der Entsorgungsprozesse und der Reduktion der externen Entsorgungspartner können die Entsorgungskosten optimiert werden. Damit ergeben sich transparente, nachvollziehbare Informations-, Stoff- und Werteflüsse.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

title: Klima Lüftung Wartung Produktion Energie BE - Dienstleistungsvertrag

description: Die IWB schreibt einen Dienstleistungsvertrag für die Instandhaltung der Klima -und Lüftungsanlagen der Produktion Energie BE aus. Er umfasst die Arbeiten für Wartung, Inspektion und Instandsetzung der Anlagen an den folgenden Örtlichkeiten • Kehrichtverwertungsgsanlage KVA Basel, Hagenaustrasse 40, 4056 Basel • Fernheizkraftwerk Volta, Voltastrasse 29-31, 4056 Basel • Heizwerk Bahnhof, Solothurnerstrasse 18, 4051 Basel • Holzkraftwerk Basel AG, Hagenaustrasse 70, 4056 Basel • Heizwerk Rosental, Maulbeerstrasse 60, 4057 Basel Der Dienstleistungsvertrag wird auf eine Dauer von 2 Jahren mit der Option auf zwei Verlängerungen um je ein Jahr abgeschlossen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis Wartung und Pikett: 60
Erfahrung Anbieter: 20
Erfahrung Projektleiter: 20
Angebotspreis Wartung und Pikett: 60
Erfahrung Anbieter: 20
Erfahrung Projektleiter: 20


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Laboratorium für Organische Chemie

title: Spectromètre de masse de haute résolution type MALDI, avec une source qui permet l'imagerie.

description: Un spectromètre de masse avec une source laser pour la désorption/ionisation assistée par matrice (MALDI-MS), avec une haute résolution de masse, une haute précision de masse, une bonne résolution spatiale, et la possibilité de conduire des expériences type tandem-MS et imagerie MS.Détails selon cahier des charges.

awardCriteria: ratedCriteria

street: Vladimir-Prelog-Weg 3

AB Sciex Switzerland GmbH

street: Steinbruchstraße 11


name: Bezirk Küssnacht,à l'attention de Ressort Infrastruktur, Seeplatz 2/3, 6403 Küssnacht am Rigi, Suisse

title: Sunnehof - das Zuhause im Alter, Erweiterung und Umbau / BKP 221.1 Fenster Holz/Metall

description: Lieferung und Montage der kompletten Fenstersysteme. Ein- und mehrfeldrige Fenster mit VSG Absturzsicherung, Hebeschiebetüren 3-fach IV-Verglasung 0,7 W/m2K, Gesamtfläche ca. 700m2. Ersatz best. Fenster durch Brandschutzfenster


name: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

description: Spectromètre de masse à secteur magnétique à double focalisation avec un domaine dynamique élargi pour l'analyse des éléments et des isotopes. L'appareil doit pouvoir être exploité dans des domaines de résolution de masse différents, et atteindre des niveaux de résolution entre 300 et 10'000 (m/Delta-m).

street: Schwarzenburgstrasse 155

name: Projet (1478) 341 Spectromètre de masse à secteur magnétique couplée à une torche plasma (ICP-MS)

Thermo Fisher Scientific (Schweiz) AG

street: Neuhofstrasse 11


name: Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion Hochbauamt.,à l'attention de Laurent Aubry, Route des Daillettes 6, 1700 Freiburg, Suisse, Fax: +41 26 305 38 03, E-mail:

description: CFC 261 Installations de transport

description: CFC 25 Installations sanitaires

description: CFC 244 Installation de ventilation

description: CFC 242 Production de chaleur

description: CFC 235.1 Détection incendie

description: CFC 233.3 Lustrerie de secours

description: CFC 233.1 Leuchten und Lampen, Los 1

description: CFC 232 Installations à courant fort et faible

description: CFC 231 Appareils à courant fort

description: CFC 223 Protection contre la foudre

description: CFC 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

description: CFC 211.1 Echafaudages

description: CFC 201.1 Terrassements et CFC 172 Enceinte de fouilles

title: Fachhochschulen für Soziale Arbeit und für Gesundheit Freiburg, Los 1

description: Bau eines neuen Gebäudes für die Fachhochschule Freiburg für Soziale Arbeit (FHF-SA) und die Hochschule für Gesundheit Freiburg (HfG-FR) im Zeughausareal; Abbruch des Hangars (16c) und der Tankstelle (16d); Anpassungen der Fassade des Hauptgebäudes (16).

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: architech sa,rte de Meyrin 12a / CP 52, 1211 Genève 7, Suisse, E-mail:

title: Piscine couverte de Montoly

description: Construction d'une piscine couverte au lieu-dit "Montoly".


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Grünpflegearbeiten Unterhaltsregion II

description: Wiesen mähen entlang von Staats und Hochleistungsstrassen


title: Planung und schlüsselfertige Realisierung eines Ersatzneubaus des Kantinenpavillon A (WKPA) im Westareal des PSI mit Totalunternehmervertrag

description: Planung und schlüsselfertige Realisierung eines Ersatzneubau des (WKPA) Kantinenpavillon A im Westareal des PSI mit Totalunternehmervertrag. Das bestehende Gebäude wird bis und mit Erdgeschoss rückgebaut. An dessen Stelle wird ein Ersatzneubau 3 Geschossig in Fertigelementbauweise erstellt. Das Gebäude wird für die Lehrlingsausbildung (Werkstätte EG) und als Bürogebäude genutzt. Alle nötigen Anpassungen an Fundamenten und Erschliessung so wie Untergeschoss sind Teil des Angebotes.

eligibilityCriteria: 14.10.2014 Kosten: Keine


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fachstelle für Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau, BKP 221 Fenster in Holz

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Planung, Lieferung und Montage von neuen Holzfenstern und einzelnen Holztüren in der Nord-, Süd-, Ost- und Westfassade, vom 1. bis 3. Obergeschoss. Im 1.OG Nordfassade und in der West- und Ostfassade erhalten die Fenster und Türen 2-fach Restaurations-Isolierverglasungen mit integrierten Wiener Sprossen. Im 3.OG 3-fach Isolierverglasungen mit integrierten Wiener Sprossen (nur Südfassade). Die Fenster im 3.OG Nordfassade und die Türen im 3.OG und im UG müssen die Widerstandsklasse RC 2 erfüllen. Im grossen Treppenhaus Südfassade werden die bestehenden Fenster nur teilsaniert, d.h. neue 2-fach Restaurations-Isolierverglasungen mit integrierten Wiener Sprossen und neue horizontale Holz-Wetterschenkel. Zusätzlich sind einzelne Fenster mit RWA-Antrieben auszurüsten. Dort wo neue Fenster-, Türen- und Sonneschutzbauteile montiert werden, sind auch Demontage- und Entsorgungsleistungen zu erbringen. In der Ostfassade werden im Treppensaal bestehende Fenster mit RWA-Antrieben ausgerüstet. Die Fenster im 3.OG Nord- und Südfassade erhalten aussen liegende Spezial-Sonnenschutzmarkisen für erhöhte Windgeschwindigkeiten und innen Blendschutz- und Verdunklungsanlagen. Die Fenster im 1.OG Nordfassade und im grossen Treppenhaus Südfassade erhalten Blendschutvorhänge als Zugsystem. Sämtliche Anlagen werden elektrisch betrieben/gesteuert.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Politische Gemeinde Erlenbach, Liegenschaftenkommission,à l'attention de Daniel Kaufmann, Seestrasse 59, 8703 Erlenbach, Suisse, Téléphone: 044 913 88 22, Fax: 044 913 88 01, E-mail:

title: Kleinschwimmbecken Allmendli Erlenbach

description: Umnutzung einer Zivilschutzanlage in ein Kleinschwimmbad für eine Schule.

eligibilityCriteria: Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte, nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote oder solche, bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestützt auf § 28 lit. h SVO ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Leistungsverzeichnisse abgeändert werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Qualität, Referenzen: 20
Leistungsfähigkeit des Unternehmens: 10
Schlüsselpersonen: 5
Lehrlinge im Betrieb: 5
Preis: 60
Qualität, Referenzen: 20
Leistungsfähigkeit des Unternehmens: 10
Schlüsselpersonen: 5
Lehrlinge im Betrieb: 5


name: Hochbauamt Kanton Zug,à l'attention de Martin Wieser, Aabachstr. 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 54 08, Fax: 041 728 54 09, E-mail:

title: KSM Kantonsschule Menzingen / Aussensportanlage

description: Gerätehaus für die neue Aussensportanlage der Kantonsschule Menzingen KSM. Ausführung in Beton.


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Nest Empa BKP215 Fassaden/BKP221 Fenster/ BKP224 Bedachungsarbeiten/BKP228 Äussere Abschlüsse

description: Nest, der neue Leuchtturm auf dem Campus der Empa in Dübendorf - ein Forschungsgebäude als Plattform für die experimentelle Forschung im Bereich der zukünftigen Gebäudetechnik und als Wohnort der internationalen Forscherteams

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20
Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20


name: Schule Volketswil,à l'attention de Peter Heydle, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil, Suisse, Téléphone: 0041449102222, Fax: 0041449102223, E-mail:

title: Erweiterung Schulhaus In der Höh, 8604 Volketswil.

description: Neubau: 24 Universalräume, Doppelturnhalle, Neben- und Technikräume. Total Geschossflächen: ca. 6'200m2. BKP 24 Heizungsanlagen: Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung: Erweiterung Bestand mit neuem Gasheizkessel, Fernleitung zum Erweiterungsbau, Wärmeverteilung über Bodenheizung. Lüftungsanlagen: Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für Teilzonen Unterrichtsbereiche sowie sämtliche Nebenräume. Sanitärinstallationen: Wassererschliessung ab Bestand, Wasserzuleitung zu Erweiterungsbau, Verteilbatterie, Wassererwärmung, Verteilleitungen, sanitäre Apparate, Enthärtungsanlage

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibung


name: Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik

name: Office fédéral de l'énergie (OFEN), division efficacité énergétique et énergies renouvelables, section industrie et services

title: (14131) 805 Contrôle des exigences relatives à l'efficacité énergétique.

description: A partir du 1er janvier 2002, la consommation d'énergie de même que d'autres caractéristiques des appareils électriques doivent être déclarées en Suisse au moyen de l'étiquette-énergie. L'art. 22 de l'ordonnance sur l'énergie (OEne, RS 730.01) prévoit que l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) contrôle si les produits mis en circulation sont conformes à l'OEne. Ces contrôles sont réalisés à trois niveaux: un contrôle global du marché, des contrôles administratifs des rapports d'expertise et des contrôles des déclarations des fabricants au moyen de mesures. En raison d'une révision de l'OEne entrée en vigueur en Suisse le 1er août 2014 et comprenant plusieurs nouvelles prescriptions, la réalisation du contrôle de la mise en œuvre fait l'objet d'un appel d'offres public.

street: Mühlestrasse 4

name: (14104) 805 mise en œuvre de la loi sur l'énergie: examen de la part des coûts d'électricité

street: Luppmenstrasse 1


title: 1 Zuschlag für: 2 Businessanalysten, 2 Senior Projektleiter: Grundauftrag: 12 600 Stunden; Option: 10 580 StundenEinsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019

description: 1 Zuschlag für: 2 Businessanalysten, 2 Senior Projektleiter: Grundauftrag: 12 600 Stunden; Option: 10 580 Stunden.Einsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019.

title: 1 Zuschlag für: 2 Businessanalysten, 2 Senior Projektleiter: Grundauftrag: 10 200 Stunden; Option: 13 600 Stunden;Einsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019

description: 1 Zuschlag für: 2 Businessanalysten, 2 Senior Projektleiter: Grundauftrag: 10 200 Stunden; Option: 13 600 StundenEinsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019.

title: 1 Zuschlag für: 2 Release-/Testmanager, 2 Testautomation: Grundauftrag: 14 400 Stunden; Option: 10 400 StundenEinsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019

description: 1 Zuschlag für: 2 Release-/Testmanager, 2 Testautomation: Grundauftrag: 14 400 Stunden; Option: 10 400 Stunden.Einsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019.

title: 1 Zuschlag für: 1 Businessanalyst, 1 Senior Projektleiter: Grundauftrag: 2 700 Stunden; Option: 5 400 StundenEinsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019

description: 1 Zuschlag für: 1 Businessanalyst, 1 Senior Projektleiter: Grundauftrag: 2 700 Stunden; Option: 5 400 Stunden.Einsatzdauer: Q2/2015 bis Q4/2019.

title: (14137) 420 IT Projekte im Bereich eGovernment, Büroautomation,Testmanagment und Datawarehouse/Statistik (BFM Projektressourcen).

description: Es werden Anbieter für die Unterstützung von Projekten in den Bereichen „eGovernment„, „Büroautomation und Umsysteme„, „Release-/Testmanagement und -automation„ sowie "Datawarehouse und Statistik BFM" für den Zeitraum von Q2/2015-Q4/2019 gesucht. Für jedes der 4 Lose wird ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Angebote im Rahmen des Personalverleihs sind von der vorliegenden Ausschreibung ausgeschlossen. Das Submissionsverfahren soll im Q1/2015 abgeschlossen sein.

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

e3 AG

street: Holzgasse 3

Dr. Pascal Sieber & Partners AG

street: Laupenstraße 45

AWK Group AG

street: Leutschenbachstraße 45


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N03/70 Instandsetzung Gehwegauskragung Mühlehorn

description: Die Instandsetzungsarbeiten umfassen folgende Arbeiten: Instandsetzung der Kragplatten: Der Konsolkopf der auskragenden Platte wird komplett ersetzt durch einen 35cm breiten durchgehenden Konsolkopf. Die Bereiche der Plattenfugen werden teilweise komplett ersetzt und ein kraftschlüssiger Fugenschluss realisiert. Die Kragplattenoberseite wird flächig reprofiliert. Auf der Plattenunterseite erfolgt eine lokale Betoninstandsetzung. Die alten Leerrohre der Zugschächte in der Kragplatte werden verfüllt. Die Erneuerung des Oberbaus erfolgt mit einer Versiegelung, PBD Abdichtung und 2 Gussasphaltschichten. Alle Entwässerungsschächte auf der Gehwegauskragung werden ersetzt. Das Geländer auf dem Konsolkopf wird ersetzt durch ein Staketengeländer (inkl. Erdung) der Höhe 1.3m wie bei Radwegen gefordert. Das SBB - Schutzdach im 2-spurigen Bahnbereich wird abgebrochen und durch ein ebenfalls nach oben geneigtes Schutzdach (inkl. Erdung) ersetzt. Dabei wird das Schutzdach nach Vorgabe SBB um 100m in Richtung Chur verkürzt. Das anfallende Wasser wird wie bisher über eine Rinne und Ablaufrohre in die Fallleitungen in der Stützmauer abgeleitet. Instandsetzung der Stützmauern: Die hohen Mauerelemente des Stützmauer-Typs C werden durch Anordnung von jeweils 2 vorgespannten Felsankern je Mauerelement rückverankert. Die lokal ausgebrochenen Fugen der Natursteinverkleidung der Stützmauern werden instand gesetzt. Damit sich kein Wasser hinter den Stützmauern stauen kann, werden beim Mauertyp C je Mauerelement 2 Drainagebohrungen durchgeführt. Instandsetzung Entwässerungsleitungen: Die gemeinsam (ASTRA und SBB) genutzte Entwässerungs- und Sickerleitung entlang des Mauerfusses auf Niveau SBB wird auf einer Länge von ca. 130m ersetzt. Zwei defekte Entwässerungsleitungen auf Niveau Nationalstrasse werden durch Inliner resp. das Einstossen eines neuen Rohres verstärkt resp. ersetzt. Kragplatten: Ersatz Abdichtung und Belag: ca. 1'540 m2 Fugenloser Ersatz bestehender Konsolkopf: ca. 540 m Ersatz bestehendes Geländer (inkl. Erdung): ca. 540 m Abbruch bestehendes SBB - Schutzdach: ca. 200 m Montage neues SBB - Schutzdach (inkl. Erdung): ca. 100 m Flächige Betoninstandsetzung Draufsicht Kragplatte: ca. 1'420 m2 Betoninstandsetzung Draufsicht Kragplatte (Fugenbereich): ca. 120 m2 Betoninstandsetzung Untersicht Kragplatte (Fugenbereich): ca. 100 m2 Bewehrungsergänzungen (eingeklebte Bewehrungsstäbe): ca. 5'500 Stk. Injektion bestehender Zuleitungen für Kandelaber: ca. 1'600 m Stützmauern: Regulierbare Kontrollanker (l = ca. 15m): ca. 15 Stk. Regulierbare Messanker (l = ca. 15m): ca. 5 Stk. Einzelverankerungen: ca. 20 Stk. Drainagebohrungen: ca. 26 Stk. Instandsetzung Fugen Natursteinmauerwerk: ca. 1'000 m Entwässerung Sanierung Haltung von KS 36 - KS 38: ca. 100 m (synthesefaserverstärkter Inliner aus Polyesterharz, t = 5mm) Sanierung Haltung KS 38 - KS 40: ca. 10 m (Einstossen PE - Rohr) Ersatz bestehende Einlaufschächte (Gehwegentwässerung): ca. 20 Stk. Gerüstarbeiten: Montage und Demontage Konsolgerüst (Nachtarbeit): ca. 400 m Montage und Demontage Mauergerüst (z. T. Nachtarbeit): ca. 140 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUPROGRAMM (wie Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr): 20
ZK3: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (wie Baustelleneinrichtungen, Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse): 20
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUPROGRAMM (wie Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr): 20
ZK3: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (wie Baustelleneinrichtungen, Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse): 20
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Lieferung und Montage Schlammentwässerung (Dekanter)

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Neubau Schulhausprovisorien ZM10; Baumeisterarbeiten

description: Neubau Schulhausprovisorien ZM10 (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung


title: S 579 A Sanierung Bosslochweg

description: Sanierung der bestehenden Strasse mit neuer Fundationsschicht, Randabschlüssen und Belag. Werkleitungssanierungen und Neuerstellungen. Deckbelagserstellung im Ahornweg. Belagsaufbruch ca. 1‘300 m2 Aushub Werkleitungen fest ca. 1’350 m3 Fundationsschicht lose ca. 650 m3 Beläge ca. 450 to Randabschlüsse ca. 300 m Druckwasserleitung ca. 450 m Elektroleitungsgraben ca. 500 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Bauprogramm: 20
Ökologie: 10
Preis: 70
Bauprogramm: 20
Ökologie: 10


name: Ortsbürgergemeinde St. Gallen Stadthaus,à l'attention de Arno Noger, Gallusstrasse 14, 9000 St. Gallen, Suisse, Téléphone: +41 71 228 85 85, Fax: +41 71 228 85 75, E-mail:

title: Tiefbauarbeiten

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: gemäss Beiblätter / allg. Bestimmungen der Ausschreibungen


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: 497111 - Automates d'hématologie pour le CHUV

description: Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, l'installation, la mise en service, la formation des utilisateurs, la maintenance, les consommables, les réactifs et l'évolutivité d'automates d'hématologie pour hémogrammes destiné au Laboratoire Central d'Hématologie du CHUV.

street: Chemin de Mont-Paisible 18


name: STUDIO PROJET SARL,Rue des Noirettes32-34, 1227 Carouge GE, Suisse

name: Fondation Intercommunale des Terrains Industriels et Artisanaux de la Pallanterie, à l'attention de Monsieur Moreno Sella,6 Rte de Compois, 1222 Vésenaz, Suisse, Téléphone: 022.772.01.01, E-mail:

title: ZIAP Parcelle P9

description: Étude et construction d’un bâtiment multi-usages sur 3 ou 4 niveaux de locaux modulables destinés à la location à des entreprises artisanales et/ou industrielles, et disposant de 2 niveaux de parkings en sous-sol. Les travaux de réalisation du bâtiment seront confiés à une entreprise générale.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


name: Oberingenieurkreis I, à l'attention de Jürg Zingg,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: Les travaux concernent le renouvellement de la construction du pont entier au mème endroit

description: L’appel d’offres officiel est publié sur www.simap.ch 20.06.2014

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Angebotspreis: 60
2. Erfahrungen des Bauherrn mit dem Anbieter: 15
3. Bauprogramm/Bauablauf/Bauverfahren: 25
1. Angebotspreis: 60
2. Erfahrungen des Bauherrn mit dem Anbieter: 15
3. Bauprogramm/Bauablauf/Bauverfahren: 25


name: Municipalité de Vétroz, à l'attention de Nicolas Berner,Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz, Suisse, Téléphone: 0273453776, Fax: 0273453771, E-mail:

description: Terrassements

description: Démolitions, béton armé, maçonnerie.

title: Vetroz place du village

description: Transformation d'une ancienne grange, construction de locaux techniques communaux et d'une place du village. Les marchés concernent 2 soumissions: 201.0 Terrassements 211.5-211.6 Construction en béton coulé sur place, maçonnerie

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Fehlmann Architectes SA,Place du Casino2, 1110 Morges, Suisse

description: Travaux de plâtrerie peinture et faux-plafond plâtre

description: Travaux de chapes

title: Nouvelle salle polyvalente

description: Construction d'une salle de gymnastique double, de locaux annexes, et d'un appartement de gardiennage, réalisation d'un parking souterrain de 31 places et de 4 places extérieures.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.


name: INDUNI & Cie SA,Avenue des Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: Atelier d'architecture Brodbeck-Roulet sa, à l'attention de M. Hart,12, rue du Pont-Neuf, 1227 CAROUGE, Suisse, Téléphone: 022-342.00.94, Fax: 022-343.18.86

description: Travaux d'aménagements extérieurs-mise en forme de terrain, cheminements, site propre de tramway, plantations, clôture

description: Fourniture et pose de cloisons légères, doublages et enduisages

description: Lustrerie de base

description: Travaux d'infrastructure tramway-démolition, maçonnerie-BA, voies de circulation, superstructure

description: Travaux d'aménagements extérieurs-canalisations, cheminements, bordures, quai pour arrêt tramway.

title: LE MEGARON-CONSTRUCTION D'UN PARKING-DEPLACEMENT VOIES TRAM ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE ASSOCIATIF A LANCY

description: Construction d'un parking souterrain de 220 places (2 niv. sous-sol) Déplacement des voies de tram et arrêts Construction d'un Centre Associatif (1 et 2 étages) sous une grande toiture. Aménagements extérieurs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: LEB - assainissement Fleur de Lys - appel d'offres génie civil.

description: Actuellement, dans la courbe située à l'amont de la halte de Cery— Fleur-de-Lys, la voie ferrée suit le bord de la route cantonale RC 401b. Il s'agit ici de les écarter l'une de l'autre afin de pouvoir construire l'ouvrage dénivelé et insérer la nouvelle route reliant la RC 401b et la RC 320c conduisant à la commune de Jouxtens-Mézery. Dans ce but, la RC 401b sera déplacée vers l'extérieur du virage et aura un rayon de 120 m, alors que la voie LEB sera transposée vers l'intérieur de la courbe avec un nouveau rayon de 260 m.Devant le refuge communal de la ville de Prilly, un carrefour avec feux sera créé sur la RC 401b au droit de la prolongation de la RC 320c. La nouvelle route descendra depuis ce carrefour pour passer sous le pont à créer pour le chemin de fer. Elle rejoindra ensuite la RC 320c existante au carrefour avec le chemin du Dérochet et la route d'accès à l'Auberge de la Fleur-de-Lys. Cet aménagement figure sur la Pièce 5.1.

CSD Ingénieurs SA

street: Chemin de Montelly 78


title: Confection, fourniture et service des repas de la crèche l'île aux mômes, y compris fourniture du personnel.

description: Selon descriptif de prestations et cahier des charges.

MMD Consulting

street: Avenue Vibert 27


title: Projekt NSHV - Niederspannungshauptverteilung

description: Beschaffung einer neuen Neiderspannungshauptverteilung gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen.


name: Feuerwehr Altstätten-Eichberg,à l'attention de Hans Städler, Postfach 155, 9450 Altstätten, Suisse, Téléphone: 071 755 74 08, Fax: mobile: 076 349 74 0, E-mail:

title: Lieferung eines Standard-Tanklöschfahrzeugs

description: Lieferung Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Altstätten-Eichberg gemäss Beschrieb

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine Kosten


name: Dicastère de l'urbanisme, des bâtiments et des relations extérieures, Services techniques,Pass. Léopold-Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 967 64 14, E-mail:

title: La Chaux-de-Fonds - Rue Jacob-Brandt (ouest)

description: Les travaux comprennent l'assainissement complet des revêtements bitumineux, le remplacement des collecteurs communaux, des bordures et des trottoirs. Des travaux quant à l'eau potable, l'éclairage public, les réseaux Swisscom et Cablecom sont également prévus.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: BAV 80448 SA Herzogenmühle

description: Instandsetzung Umgebung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Bex— complexe scolaire de la Servanne.Soumission de revêtement de sol en pierre artificielle.

description: Construction d'une école primaire avec salle de gym double.

Jean-Baptiste Ferrari et associés SA

street: Av. Benjamin-Constant 1


title: Volloutsourcing Informatik der Gemeindeverwaltung sowie einigen Teilen der Schule

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Planerleistungen Elektro-Ingenieur Neubau Betriebsgebäude SVRW Wil

description: Planerleistungen für alle Elektroingenieurarbeiten - Vorprodukt bis Inbetriebnahme


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (b1409) On recherche une équipe de planification générale pour l'étude globale de la rénovation et de l'optimisation de la salle de la Fin du Monde, à Macolin.

street: Fellerstrasse 21

baderpartner ag planen bauen nutzen

street: Bielstrasse 145


name: Beltus Sàrl,Avenue du Mont-Blanc31, 1196 Gland, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Chaussures

description: Vêtements spécifiques pour uniformes

description: Accessoires standards

title: Appel d'offres public pour l'acquisition d'uniformes pour les agents de détention

description: L'Etat de Genève cherche à acquérir, pour l'Office cantonal de la détention, des uniformes pour les agents de détention. L'uniforme est composé de différents éléments, soit : • lot 1 : VETEMENTS SPECIFIQUES • lot 2 : ACCESSOIRES STANDARDS • lot 3 : CHAUSSURES

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'AMP du 15 avril 1994 et qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Pour pouvoir participer à la présente procédure d'appel d'offres, l'offre du soumissionnaire doit impérativement contenir les pièces suivantes, au moment de son dépôt : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l'entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des attestations officielles suivantes : a. attestation officielle AVS, AI, AC, APG, Lmat b. attestation officielle LAA c. attestation officielle LPP 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b. attestation de l’OCIRT 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’attestation suivante : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


title: BKP 282.5 Wandbeläge in Holz

description: Wandverkleidungen in Windfang, Cafeteria, Mehrzweckraum, Aufenthaltsräumen OG.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau und Erweiterungsbau, BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Einschaliges Flachdachsystem mit Dampfsperre, Wärmedämmung, Polymerbitumen- Dichtungsbahn und Kronenabdeckung aus Aluman-Blech, teilweise als Nacktdach und teilweise extensiv begrünt. Pfosten-Riegel Holzkonstruktionen mit mehrlagigen Massivholzplatten verkleidet zur Aufnahme der Abdichtungen. Blitzschutzanlage mit Fang- und Ableitungen. Befahrbare einschalige Unterterrain-Abdichtungen mit Dampfsperre, Wärmedämmung und Polymerbitumen-Dichtungsbahn.


title: Sanierung Rastplatz Heidiland Belagsarbeiten

description: Abschlüsse aus Natursteinen 310 m; Belagsaufbruch 1'700 m2; Betonbelag 1'500 m2


name: Caretta-Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Rolf Brugger, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 497 61 61

title: BKP 214 Montagebau in Holz

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: 497099 - Robot de stockage et de préparation des commandes de médicaments "ROBIN".

description: Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, l'installation, la mise en service, la formation des utilisateurs et des techniciens, d'un système robotisé de stockage et de préparation des commandes de médicaments.

ARX SA

street: 2 rue Talberg – case postale 1507


title: Neubau Wohnungen und Begegnungszentrum Rheinfels-Park Stein

description: Neubau: 17 altersgerechte Wohnungen, Restaurant mit 10 Hotelzimmern, Autoeinstellhalle und Parkanlage

eligibilityCriteria: gemäss Beilage "Übersicht zum Submissionsverfahren"


name: ewl Energie Wasser Luzern Holding AG,Industriestrasse6, 6002 Luzern, Suisse

title: Wiederbeschaffung Strom 50 HZ 1. Teil 2015 bis 2017

description: CFF SA soutire du réseau 50Hz une énergie électrique d'environ 300 GWh par an pour quelques 2'200 objets. Par le biais d'un appel d'offre concernant l'approvisionnement de courant, CFF SA recherche des fournisseurs d'énergie pour les lieux sélectionnés. La quantité d'énergie de réapprovisionnement concernant 33 cites définis (43 points de mesure) pour 56,6 GWh/an. Ces prestations seront effectuées au moyen de deux appel d'offre. La première soumission concerne la première partie de 15 points de mesure et comprend un approvisionnement de 30 GWh/an. La durée du contrat débute à partir du 01.01.2015 jusqu'au 31.12.2017. Les lieux concerné par la soumission d'énergie électrique sont actuellement alimenté par le marché libre. La deuxième partie de la soumission concerne 28 points de mesure et comprend un approvisionnement de 26,6 GWh/an. L'appel d'offre se fera séparément d'août/septembre 2014. La soumission sera conformément VOEB art. 19a 1 réduit des publication à 24 jours.

eligibilityCriteria: selon documents de l'appel d'offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, welches schliesslich den Zuschlag erhält, erfolgt allein gestützt auf den tiefsten Preis. Für weitere Einzelheiten wird auf die Ziffer 2.5.3.1 in den Ausschreibungsbedingen verwiesen.:
Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, welches schliesslich den Zuschlag erhält, erfolgt allein gestützt auf den tiefsten Preis. Für weitere Einzelheiten wird auf die Ziffer 2.5.3.1 in den Ausschreibungsbedingen verwiesen.:


title: PGEE / CAE / mise en place de la gestion immobilière, bureau de coordination FM centre.

description: Un fournisseur externe est cherché pour le Facility Management centre en vue du soutien au Leader mise en place de la gestion immobilière / PGEE / CAE pour la direction de projet et le controlling de projet. L'accent est mis sur l'élaboration de nouveaux produits et la mise à jour de produits existants selon la mise en place de la gestion immobilière.Le bureau de coordination FM centre cherché collabore étroitement avec le Leader mise en place de la gestion immobilière / PGEE / CAE FM centre et lui apporte son soutien pour la réalisation des objectifs. De plus, d'autres contacts sont encore nécessaires pour le DDPS avec des Facility Manager, des gestionnaires, des locataires opérationnels et des exploitants. A ceci s'ajoutent des contacts intenses avec les mandataires pour les différents domains de prestation.Les prestations que doit fournir le bureau de coordination FM centre peuvent être regroupées en domains de prestations et décrites comme suit:Domaine 0 (coordination): comporte la participation aux séances de coordination au niveau national (section 01) ainsi que le conseil et le soutien aux domaines spécialises FM centre (section 02).Domaine 1 (planification PGEE): comporte la préparation et le suivi des projets PGEE; il se subdivise en examens préalables, appel d'offres et adjudication (section 11), suivi de projet, accompagnement et assurance-qualité (section 12) et contrôle, approbation et documentation (section 13).Domaine 2 (mise en place de la gestion immobilière): comporte la préparation et le suivi des différents produits dans le cadre de la mise en place de la gestion immobilière. Section 21 (niveau 1 light), section 22 (niveau 1), section 23 (niveau 4) et section 24 (niveau 4 plus).Domaine 3 (concept d'approvisionnement et d'élimination): comporte la préparation et le suivi des projets CAE et se subdivise en examens préalables (section 31), accompagnement et assurance-qualité (section 32) et contrôle, approbation et documentation (section 33).Domaine 4 (mesures PGEE): avec l'achèvement d'un PGEE, différentes mesures d'assainissement et de protection des eaux prévoyant des objectifs à court, moyen et long terme sont fixées. Les mesures requises sont décrites dans la formulation du besoin et documentées au moyen de fiches de mesures. La gestion des projets de construction est responsable de la mise en oeuvre.Domaine 5 (mise à jour): les plans n'ont une valeur que dans la mesure où les données qu'ils contiennent sont actuelles. Les plans et autres bases actuelles doivent être complétés régulièrement en fonction des modifications des constructions pour qu'ils conservent leur actualité. Le concept de mise à jour concerne les domaines mise en place de la gestion immobilère, le concept d'approvisionnement et d'élimination (CAE) et le plan général d'évacuation des eaux (PGEE). Il existe différents cycles de mise à jour à l'intérieur des différents domaines. Partout où de nouvelles données ont été générées conformément à la mise en place de la gestion immobilière, le bureau de coordination FM doit établir une planficiation annuelle de mise à jour, préparer cette dernière et y procéder sur place. Il s'agit d'une tâche très exigeante qui nécessite une vaste expérience de la direction de séances et de la gestion de projets.Domaine 6 (divers): comporte des prestations de services suplémentaires fournies pour les domaines spécialisés FM centre, qui n'appartiennent pas au domaine 0 (coordination).Volume de travail estimé par année: 5 000 heuresVolume de travail estimé pour 5 ans: 25 000 heures

awardCriteriaDetails:
Z1: Qualification de personnel-clé engagé::
Z2: Prix::
Z3: Analyse du mandat / concept de démarche::
Z4: Organisation du mandat::
Z5: Présentation par les personnes-clés::

Fachbereich Facility Management Mitte

street: Blumenbergstrasse 39

IUB Engineering AG

street: Belpstrasse 48, Postfach


name: Municipio della Città di Bellinzona Dicastero opere pubbliche e ambiente,à l'attention de Cancelleria DOP, Via F. Bonzanigo 1, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 821 87 11, Fax: +41 91 821 87 30, E-mail:

title: Nuova Casa per anziani 2 a Bellinzona Opere da impianto di riscaldamento e raffreddamento (Lotto 1 – Produzione del calore)

description: Il concorso ha per oggetto le opere da impianto di riscaldamento e raffreddamento (Lotto 1) per la fornitura e posa dell’impianto di produzione del calore (caldo e freddo) Quantità principali: -Fornitura e posa di 4 pompe di calore acqua/acqua da 70 kW (W10/W50) -Fornitura e posa di 1 pompa di calore acqua/acqua da 70 kW (W10/W65) -Fornitura e posa di 7 scambiatori di calore - Fornitura e posa di 2 pompe di falda ad immersione con regolatore a giri variabili - Fornitura e posa di 4 macchine frigorifere a volume variabile di gas refrigerante -Fornitura e posa di rubinetteria varia per la suddivisione idraulica e l’arresto dei vari circuiti -Fornitura e posa di 28 pompe di circolazione classe energetica A -Installazione idrica, ca. 1'000 m lineari di tubi -Fornitura e posa di 94 m2 di pannelli solari termici -Fornitura e posa di 2 accumulatori di riscaldamento (4000 litri - 50°C + 1500 litri - 65°C) e di 2 bollitori per l’acqua calda sanitaria da 4000 litri -Installazione di raccordo per l’impianto solare termico -Installazione di presa e resa dell’acqua di falda

eligibilityCriteria: La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP del 25.11.1994 / 15.03.2001), e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 12 cpv.1 lettera a) del CIAP), nonché del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative. Le ditte iscritte alla gara devono obbligatoriamente presenziare al sopralluogo obbligatorio previsto in data mercoledì 29 ottobre 2014, alle ore 09.00 presso l'ingresso del cantiere in via Pantera a Bellinzona.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Energie Rinnovabili Losone (ERL) SA,à l'attention de Alberto Colombi, Via Municipio 7, 6616 Losone, Suisse, Téléphone: 091.785.80.72, Fax: 091.785.80.77, E-mail:

title: Concorso opere da Coibentazioni termiche

description: Fornitura e posa delle coibentazioni termiche e chiusure ignifughe per le condotte impianti riscaldamento, sanitari e di ventilazione. Quantitativi principali: ca. 1'200 m condotte da DN 10 a DN 300 con relative curve, pezzi speciali, rubinetteria e pompe di circolazione (10 pz.) - ca. 200 m condotte acqua fredda - ca. 300 m condotte di scarico acque chiare - ca. 15.25 m2 antincendio (chiusure ignifughe EI60)

eligibilityCriteria: 21.11.2014 Spese: nessuna


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: FLPT

description: Simap 17.01.2014

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Zuschlagskriterien werden im Rahmen der Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:
Die Zuschlagskriterien werden im Rahmen der Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: N02, 070037, TU BE BTB, Tunnel Belchen Sicherheit best. Tunnelsystem / NS-Steuerung, L+M von SPS-Steuerung bestehend aus einer Anlagenst., 5 Lokalst. und div. I/O-Systemen für ca. 3‘500 Datenpunkte, inkl. Einbindung ins übergeordnete Leitsystem.

description: Lieferung von Niederspannungssteuerung (SPS-Steuerung) bestehend aus: • Einer Anlagesteuerung mit Visualisierung, Browserschnittstelle, TCP/IP-Schnittstelle zum UeLS, fünf Lokalsteuerungen mit Visualisierung für ca. 3‘500 Datenpunkte (parallele und serielle DI/DO/AI) • Ca. 35 I/O-Einheiten (Hardwarebausteine), Einbau und Verdrahtung in bestehenden Schaltschränken • Technische Bearbeitung (Ausführungspflichtenheft, Bemusterung, Werksprüfung, Lizenzen, Schlussdokumentation) • Etappierte Inbetriebnahme unter Verkehr • Schulung des Bedienpersonals • Pikettdienst

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Systemaufbau;: 25
- Vorgehensvorschlag Umbau bestehende Verteilungen unter:
Betrieb;: 15
ZK3: ORGANISATION;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit Stellvertreterregelung;: 5
- Terminplanung;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Systemaufbau;: 25
- Vorgehensvorschlag Umbau bestehende Verteilungen unter:
Betrieb;: 15
ZK3: ORGANISATION;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit Stellvertreterregelung;: 5
- Terminplanung;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture

title: Collège de Églantine

description: Surélévation du bâtiment des classes.

street: Rue du Port-Franc 18, case postale 5354


name: KIBAG Bauleistungen AG, Strassen- und Tiefbau

name: BLS Netz AG, Anlagen & Projekte, Ingenieurbau

title: Ausbau Bahnhof Huttwil; Tiefbauarbeiten

street: Genfergasse 11

Gränicher AG

street: Rüttistaldenstrasse 20

street: Industriestrasse 1

Meier + Jäggi AG

street: Chorgasse 4

Bauhandwerk AG Langnau

street: Hohle Gasse 5


title: 221.3 Fenster aus Metall

description: Glasfassade mit Metallprofilen an bestehende Stahlkonstruktion


title: Gladbachstrasse und Landoltstrasse

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten: Fr. 1.4 Mio.

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Genossenschaft Heim Sunnegg Ebnenackerweg 9

description: Elementbau Aussenwände

description: Heizungsinstallationen

description: Baumeisteraushub, Kanalisation, Maurerarbeiten, Ortbeton, vorfabrizierte Betonelemente, Regiearbeiten

description: Sanitärinstallationen

description: Anpassung bestehende und Installation neue Lüftungsanlage

title: Sanierung und Neubau Heim Sunnegg, 3512 Walkringen

description: Teil-Abbruch und Neubau der Heimstätte Sunnegg Walkringen. Teilsanierung des verbleibenden Teils

eligibilityCriteria: 2 gleichartige Referenzobjekte, nicht älter als 5 Jahre

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis netto exkl. MwSt.: 100
Preis netto exkl. MwSt.: 100


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: HUG - bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et de deux locaux techniques en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe.Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants:Travaux de fourniture et de pose d'ouvrages métalliques courants :- Escaliers métalliques,- barrières vitrées – main courantes – balustrades d'escaliers – grilles de ventilation intérieure et extérieure – potelets de protections – tôles de protection,- etc.

awardCriteriaDetails:
Prix ::
Organisation du candidat pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre ::
Références et expériences ::
Formation professionnelle ::

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: BKP 421.1 Tief- und Sportplatzbau

description: Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft Sportplatz- und Wegebau, Geländeauffüllungen, Entwässerungen, Asphaltbeläge, Kunstrasenplatz bis OK Drainasphalt, Beachfeld inkl. Ausstattungen

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100


title: Projet Le Boléro - Parquet et Plinthes

description: Fourniture et pose des revêtements en parquet et plinthes


name: B+W architecture sa + Tekhne SA (Consultants Thomas Jundt | ingénieur civil,Jean-Yves Le Baron | architecte paysagiste),Place de l’Europe 8, 1003 Lausanne, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Concours Gare des Eaux-Vives (M162TIC) Mandat d'architecte


name: Service constructions, entretien, sports,route du Val-d'Arve 92, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: Reconstruction et agrandissement du parking de l'avenue Vibert et création d'une liaison avec le parking de la place de Sardaigne


title: BKP 274 Spezialverglasungen (innere).

street: Hallerstraße 7

Jos.Berchtold AG

street: Naglerwiesenstrasse 2


title: Appel d'offres public pour une solution de traçabilité des activités des utilisateurs privilégiés.

description: L'Etat de Genève doit acquérir une solution complète pour améliorer la traçabilité des activités de ses utilisateurs privilégiés.Ce dernier a pour objet l'acquisition d'une solution qui permettra la traçabilité des activités privilégiées (PAM: Privileged Access Management) sur les systèmes de l'État. En complément, pour améliorer la maitrise des droits d'accès sur les systèmes et garantir que l'intégralité des accès privilégiés soit couverte par la solution de traçabilité, cette dernière sera couplée avec une solution de gestion des identités privilégiées (PIM: Privileged Identity Management).

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

i-Tracing

street: 5 rue Chantecoq

countryName: FR


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (14100) 609 Cobol développement 2014-2020.

description: L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (Ofit) est l'un des prestataires de services TIC internes de l'Administration fédérale. Il aide l'administration à développer et à utiliser, grâce à l'informatique, des solutions économiques, sûres et conviviales pour les utilisateurs et les citoyens.L'unité organisationnelle «Applications spéciales» (SPA) de l'Ofit assure la gestion et la maintenance des applications ayant atteint la fin de leur cycle de vie, c.-à-d. dont le remplacement par une nouvelle solution est concrètement prévu ou en cours.Ces applications comprennent notamment Molis (système d'information TVA en ligne) et Stolis (système d'information fiscal en ligne) de l'administration fédérale des contributions. Ces deux applications importantes ont été développées dans les années 1990 en Cobol, UTM et UDS sur BS2000. Les interfaces vers de nombreux systèmes périphériques, les adaptations techniques et les modifications légales entraînent constamment des travaux d'extension et d'adaptation. La gestion du cycle de vie compte également parmi les tâches de SPA.Le programme «FISCAL IT» lancé en 2013 a pour objectif le remplacement de ces deux applications d'ici 2019. Après le remplacement, il faudra engager certains efforts et coûts pour la mise hors service ainsi que pour le transfert et l'archivage des données, qui vont sans doute durer jusqu'en 2020.Les prestations des ressources développeurs qui sont recherchées dans le cadre de cet appel d'offres vont de la préparation et de l'analyse à I'implémentation, à la maintenance et au perfectionnement, en passant par la conception et la construction. La conduite et l'exécution des projets informatiques se font selon la méthode de gestion de projets Hermes.Étendue des prestations:Nombre de collaborateurs recherchés: 2 (2 adjudications sont attribuées. Celles-ci peuvent être attribuées à la même entreprise).Durée: 4e trimestre 2014 – 4e trimestre 2020Mandat:Mandat de base: 2 adjudications à 9600 heures = 19 200 au totalOption: 2 adjudications à 9600 heures = 19 200 heures au total.

Wistar Informatik AG

street: Schulhausgässli 4

IQ Plus AG

street: Wülflingerstrasse 59


title: Linthal 2015, PSW Limmern, Los A15: Gipserarbeiten und Brandschutzverkleidungen

description: Gegenstand des vorliegend ausgeschriebenen Loses A15 sind die "Gipserarbeiten und Brandschutzverkleidungen“. Die Leistungen sind überwiegend im Kavernenbereich auf ca. 1‘700 m ü.M., aber auch in den Nebenbauwerken (Nachströmzentrale, Entrauchungszentrale, Erkundungs- und Sondierstollen, Wasserschloss, Schieberkaverne) zu erbringen. Sie beinhalten: - Brandabschottungen der Kanal-, Leitungs- und Kabeldurchführungen durch brandabschnittbildende Bauteile - Brandschutzbeschichtung von brandschutzrelevanten Stahlbauteilen - Gipserarbeiten als Ausgleich bei Mauerlaibungen und Sturzuntersichten Liftzugänge - Trockenbauwände und Innenputze

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 70
2. Erfahrung, Kompetenzen, Referenzen: 30
1. Preis: 70
2. Erfahrung, Kompetenzen, Referenzen: 30


name: Infrastruktur, Projekte, Netzprojekte, Projektmanagement, Projekte Bau

title: Arth-Goldau, Erneuerung Gleis- und Perronanlagen.

description: Les travaux de maçonnerie et béton armé mis en adjudication comprennent les prestations suivantes:— installations de quais,— marquises,— renouvellement de la voie ferrée,— drainage des installations de voies,— équipements techniques,— installations de sécurité,— construction des fondations pour lignes de contact,— prises d'eau,— génie civil.Pendant la fermeture de la rive est du lac de Zoug en 2017 et 2018, la partie est de la gare (côté Walchwil) ne sera empruntée que par les trains du SOB et le RER en direction de Steinen. Il sera ainsi possible de procéder à des interdictions de voies sur des temps assez longs dans cette partie de la gare, afin de rénover de jour les installations de voies et de quais ainsi que les marquises, sans toutefois limiter l'exploitation.La partie ouest de la gare sera fortement sollicitée pendant cette période. L'ensemble des travaux du côté ouest portant sur les installations de voies et de quais ainsi que les marquises devra être achevé d'ici à la fin 2016. Pendant la fermeture de la rive est du lac de Zoug, il sera en effet impossible de limiter l'exploitation du côté ouest de la gare.Quantités principalesExcavation/ballast, 16'000 tExcavation, 23'200 m3Livraisons de matériau, 5'000 m3Démolition de revêtements, 1'200 m3Ballast de voie, 5'300 tCanalisations d'évacuation des eaux (en HDPE), 4'100Puits de drainage, 100 piècesChambres de tirage, 100 piècesCouches de fondation (couche de protection de la plate-forme et grave 0/45), 12'800 m3Gravier composé de granulat de béton, 2'100 m3Gravier à béton, 300 m3Béton pour les gaines des conduites, 600 m3Travaux de démolition des caniveaux à câbles, 1'400 mRemise en place de caniveaux à câbles, 400 mPierres naturelles (granit), 600 mÉquerre de quai, 1'500 mÉquerre de quai rapportée, 1'400 mLivraison de revêtements: revêtement de type ACT Rail et revêtements de quai, 5'200 tPieux (micropieux forés), 201 piècesÉtayages pour les travaux de fouilles, 800Canalisations d'évacuation des eaux, 3'500 mCaniveaux de drainage, 600 mEspacements de regard, 100 piècesTuyaux drainants, 400 mLivraisons de béton, 2'000 m3Fondations en béton, 200 piècesÉléments préfabriqués pour le PI de Walchwil, 17 piècesTravaux de démolition des marquises des voies 2/3 et 4/5, 3'000 m2Construction des marquises de voie à partir d'éléments en bois et en acier (y c. hall de gare), 4'300 m2Acier de construction (pour toit Perron), 210 tDalles à trois couches 60mm, 4'000 m2Nervures du bois lamellé collé, 200 m3Dalles à cinq couches 160mm, 900 m2Étanchéité de la construction, 4'800 m2

street: Zentralstraße 1, Postfach 4267

Anliker AG Bauunternehmung

street: Meierhöflistraße 18


name: Direktion Bau, Energie und Umwelt, Infrastruktur, Tiefbau

title: Biel, Mittelstrasse Kanalisationserneuerung

description: Auhub 1600 m3 PP-Rohr NW 330m Kontrollschächte 5 St Belag 250t

eligibilityCriteria: conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21). Un certificat valide «Offre de marché public» délivré par la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie doit être disponible ou bien la déclaration spontanée de la Ville de Bienne doit être dûment remplie (preuves à l'appui).


description: Contrôle de fonctionnement des colonnes médianes

description: Contrôle de fonctionnement des sorbonnes à débit et des éléments de l'infrastructure labotatoire

title: Contrôle de fonctionnement de l'infrastructure laboratoire

description: Funktionskontrolle von Laborabzügen, Laborinfrastrukturbestandteilen und Mediensäulen. Details gemäss Pflichtenheften

eligibilityCriteria: aucunes

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu - 1266 TI - Faux-plafond bois

description: Travaux : Faux-plafond bois Estimation CHF 710'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Baumeisterarbeiten, 60 kV Kabelleitung Chur.

description: Die IBC Chur Energie Wasser Chur beabsichtigt im Bereich zwischen dem UW Sommerau und UW Sand (Stadtgebiet Chur) den Ersatz der 60 kV Leitung mit einer neuen Linienführung. Dafür muss ein Rohrblock mit bis zu 19 Einzelrohren bereitgestellt werden.Umfang der Arbeiten (ca.):Baumeisterarbeiten:Liefern Kabelschutzrohre 51 700 m;Erstellen Kabelrohrblockca. 3 100 m;Erstellen Einzugschächte 26 St.;Erstellen HS-Muffenschächte 3 St.;Kalibrieren und Schnureinzug 51 700 m;Erdarbeiten/Grabenaushub 7 800 m³;Abtrag Schlacke/Schotter 650 m³;Lieferung UG 1 300 m³;Belag 190 to.

procurementMethodDetails: OPEN

IBC Energie Wasser Chur

street: Felsenaustrasse 29


name: LaVision GmbH,Anna-Vandenhoeck-Ring 19, 37081 Göttingen, Allemagne

name: Paul-Scherrer-Institut (PSI), Strategischer Einkauf /Achat (WTO do not open), à l'attention de Armin Lampart,OVGA-215, 5232 Villigen, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 310 2915, Fax: +41 (0)56 310 2914, E-mail:

title: Upgrade to an intensified High-Speed Laser imaging IRO-HS

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: 740.08 Calfreisen innerorts Belagsarbeiten

description: AC 8 170 t; Abschlüsse aus Natursteinen 250 m


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne Centre de prestations,à l'attention de M. Max Rudin, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Fax: 031 633 35 80, E-mail:

description: 2.11 Raststätten Ost

description: 2.12 Raststätten West

description: 2.13 Fundament Anflugfeuer

title: Raststätten Münsingen, Baumeister

description: Baumeisterarbeiten Raststätten Münsingen (Gemeinde Münsingen und Rubigen). Umgestaltung und Sanierung der Umgebungsflächen der Raststätten Münsingen, Seiten Ost und West mit Anpassung der Oberflächenentwässerung, der Kabelrohranlagen sowie der Strassenoberflächen. Allgemein: Strassenbau Abtrag A-Boden 1'550 m2 Abtrag B-Boden 1'200 m2 Aushub Strasse 560 m3 Abbruch Asphaltdecken 16'800 m2 Abbruch Betondecken 1'800 m2 Fundationsschicht 2'480 m3 Randabschlüsse 2'850 m1 Asphaltdecken 9'790 t Betondecken 7'000 m2 Strassenentwässerung 2'300 m1 Werkleitungen: Kanalisation Sanierung 120 m1 Elektrorohrblöcke 3'600 m1 BSA-Leitungen 400 m1 Grabensicherung 2'900 m2

eligibilityCriteria: Gemäss GATT/WTO Abkommen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bauprogramm mit Erläuterungen: 8
Technischer Bericht: 8
Projekt-Qualitätsmanagementkonzept: 4
Angebotspreis: 80
Bauprogramm mit Erläuterungen: 8
Technischer Bericht: 8
Projekt-Qualitätsmanagementkonzept: 4
Angebotspreis: 80


title: Werksanierung Landstrasse Gesteuerte Horizontalbohr- und Baumeisterarbeiten Tiefbau

description: Werksanierung Landstrasse, Zollhausstrasse bis Riedernstrasse in Glarus; - Neubau Schmutzwasserleitung - Umnutzung und Sanierung best. Mischwasserleitung als Regenwasserleitung - Sanierung best. Werkleitungen EW, Wasser und Gas Menge; Aushub ca. 2300 m3 Gesteuerte Horizontalbohrungen ca. 810 m Rohreinzug in bestehende Leitung ca. 210 m Rohre Di 200-300 ca. 650 m Schächte ca. 10 Stk. Grabarbeiten für Werkhauptleitungen ca 500 m Belag ca. 2'000 m2


title: Kantonsstrasse E, Cham/Hagendorn; Dorfstrasse, Wydenstrasse–Sternenrank

description: Strassenbauarbeiten mit folgenden Hauptmassen: - Abbruch Beläge (konventionell, Fräsen) m3 800 - Aushub m3 200 - Fundationsschicht m3 500 - Abschlüsse m 570 - Bituminöse Beläge t 1'250 - Anpassung Schachtoberbauten St. 23

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Vgl.Submissionsunterlagen:
Vgl.Submissionsunterlagen:


title: Schulanlage Kolbenacker, Zürich-Seebach; Sanierung der Kanalisation, Grabarbeiten

description: Ausführungszeitraum: Februar - Juni 2015 Grabarbeiten: Grabenlänge 345 m (Grabentiefe bis 1 m), 35 m (Grabentiefe bis 2 m), 80 m (Grabentiefe bis 3 m), 30 m (Grabentiefe bis 4 m). Leitungen: 10 m (DN110), 25 m (DN125), 60 m (DN160), 55 m (DN200), 5 m (DN250), 21 m Rohrvortrieb, 5 m grabenlos. Schächte: 11 Stk.


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

title: Neubau Campus Moos: BKP 271 Gipserarbeiten

description: Lieferung und Montage Gipserarbeiten. Innere Verputzarbeiten, Spezielle Gipserarbeiten. Vorsatzschalen, Leichtbauwände, Abhangdecken etc.


name: Service Développement&Aménagement durables,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

description: Actualisation du Plan de Composition Générale

title: Réalisation d’un master plan de développement de l’aérogare et actualisation du plan de composition générale

description: Le marché consiste pour le lot 1 à faire une étude de capacité de l’aérogare actuelle puis d’établir un master plan de développement en fonction de différents scenarii et pour le lot 2 d’actualiser le plan de composition générale de l’aéroport en y intégrant les effets du schéma directeur et les autres projets de développement. Le marché est divisé en 2 lots, traités en marchés séparés et attribués à un seul et même candidat.

eligibilityCriteria: Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature dûment remplie et signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat, dûment complétée (une par membre en cas de groupement), précisant les capacités financières, professionnelles et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l'adresse figurant en tête de l'avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale". Le candidat fournira une copie intégrale de son dossier de candidature sur support informatique. Le candidat fournira une attestation d'assurance pour les risques professionnels en cours de validité, soit l'engagement sur l'honneur de les produire, dans un délai de 10 jours à réception de la demande, au cas où l'Aéroport de lui attribuer le marché. Ne peuvent accéder à un contrat ou à un marché de l'Aéroport que les seules entreprises ne se trouvant pas dans l'une des situations d'exclusion suivantes : - En état de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle, ou, si elles sont admises au redressement judiciaire, n'ont pas prouvé qu'elles sont habilitées à poursuivre leur activité, - Elles ont fait l'objet ou leurs dirigeants de fait, personnes physiques, d'une condamnation pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, - Elles ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts, taxes et cotisations sociales, - Elles ont fait l'objet d'une condamnation pour délit relatif au travail clandestin.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt, Immobilien Basel-Stadt, Facility Management & Bewirtschafung, Fischmarkt 10, 4001 Basel

title: Malerarbeiten bei Mieterwechseln für Immobilien Basel-Stadt - Rahmenvertrag, BKP 285 Malerarbeiten

description: Für Malerarbeiten bei Mieterwechseln in den von Immobilien Basel-Stadt betreuten Wohnungen werden Rahmenverträge ausgeschrieben. Diese Rahmenverträge legen die Leistungen und die Konditionen für zukünftige Malerarbeiten fest. Während der Auftragsdauer werden die anstehenden Malerarbeiten bei Mieterwechseln einzeln an die in der Submission ausgewählten Firmen vergeben.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten: 60
Mandatsleiter: 15
Qualitätssicherung: 13
Leistungserbringung: 12
Kosten: 60
Mandatsleiter: 15
Qualitätssicherung: 13
Leistungserbringung: 12


name: Ville de Bienne, direction TEE, département des constructions

title: Assainissement du crématoire de Madretsch

description: Ingénierie, fourniture, montage, mise en service de deux installations techniques complètes selon liste des exigences.

street: Rue Centrale 49


name: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, Wohlen AG

title: INTEGRA NEULAND - BKP 258.2 Buffetanlage

description: Neubau des Hauptgebäudes der Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, mit Werkstätten, Verwaltung, Wäscherei und Mensa.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Bureau d'ingénieurs SOLFOR SA, à l'attention de Fabrice CHASSOT,Rue du Pré-de-la-Fontaine, 15, 1217 MEYRIN, Suisse, Téléphone: 022.753.93.80, Fax: 022.753.93.89, E-mail:

title: Renouvellement de l'éclairage public de Meyrin Parc

description: Remplacement des mats d'éclairage existants y compris les luminaires + mise en place d'un nouveau câblage dans les tubes existants et dans nouveaux tubes. Adaptations de certains socles béton pour pose des nouveaux mats.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Aeschlimann Hasler Partner Architekten AG

title: Projektwettbewerb Kantonales Fischereizentrum Bodensee in Steinach, Neubau


name: Thibaud-Zingg SA architectes epfl-sia-fas, à l'attention de Jean-Luc Thibaud,Rue des Pécheurs 7, 1400 Yverdon-Les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 425 95 55, E-mail:

title: Agrandissement du centre scolaire et sportif de Chamblon "Le Point d'eau"

description: Construction en entreprise totale de l'agrandissement du centre scolaire et sportif de Chamblon. Il comporte 6 salles de classe, 2 salles de dégagement, 1 salle de musique, 1 salle des maîtres, 1 salle PPLS, 2 vestiaires avec douches, équipements sanitaires, locaux techniques, équipements d'exploitation et aménagements extérieurs.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un état signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Abteilung Tiefbauamt

title: Sanierung Gleisanlagen Breitenrain / Bauherrenunterstützung

description: Im Bereich Kornhausstrasse, Moserstrasse, Rodtmattstrasse inkl. Viktoriaplatz und Breitenrainplatz sind Gleisersatz, Ersatz von Werkleitungen und Strassenraum- und Platzgestaltungen vorgesehen. Die entsprechenden Bauprojekte liegen vor. Die Umsetzung erfolgt zeitlich versetzt in 7 verschiedenen Teilprojekten. Gesucht wird eine Bauherrenunterstützung, welche in den SIA-Phasen 4 und 5 die Teilprojekte im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Bern führt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Aufgabenanalyse/geplantes Vorgehen (20%) davon:
8% Aufgabenanalyse:
7% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Aufwandschätzung:
- Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen (40%) davon:
25%Bauherrenunterstützer/in:
15% Stellvertreter/in:
beurteilt werden (je Person 100%)::
60% Berufserfahrung projektspezifisch:
10% Weitere projektspezifische Vorteile:
30% Kundenzufriedenheit:
- Preis (30%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Die Minimalnote ist 0.:
- Präsentation (10%):
Die Präsentation wird mit allen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Das sind alle Anbieter, welche im Zwischenergebnis nicht mehr als 0.4 Punkte:
Abstand zum Erstplatzierten Angebot aufweisen. Bewertet werden an der Präsentation::
7% fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt:
3% besondere, präsentierte Hinweise:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
- Aufgabenanalyse/geplantes Vorgehen (20%) davon:
8% Aufgabenanalyse:
7% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Aufwandschätzung:
- Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen (40%) davon:
25%Bauherrenunterstützer/in:
15% Stellvertreter/in:
beurteilt werden (je Person 100%)::
60% Berufserfahrung projektspezifisch:
10% Weitere projektspezifische Vorteile:
30% Kundenzufriedenheit:
- Preis (30%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Die Minimalnote ist 0.:
- Präsentation (10%):
Die Präsentation wird mit allen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Das sind alle Anbieter, welche im Zwischenergebnis nicht mehr als 0.4 Punkte:
Abstand zum Erstplatzierten Angebot aufweisen. Bewertet werden an der Präsentation::
7% fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt:
3% besondere, präsentierte Hinweise:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:


title: H3a Vazerol Brienzerrutsch

description: AC T 22 N 450 t; Fundationsmaterial 700 m3; Entwässerungsleitungen 250 m; Abtrag/Aushub 1'500 m3


name: Inselspital Bern Direktion Infrastruktur, Projektmanagement,à l'attention de KEIN ANGEBOT EINREICHEN, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 632 78 58, E-mail:

title: Lieferung von 3 Kryotanks inkl. Railsystem

description: Lieferung und Installation von 3 Kryotanks inkl. Transferstation und Railsystem


title: Ersatz und Erweiterung der Infusionssysteme am Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 305 Spritzenpumpen, 65 Infusionspumpen und 364 Steckplätzen für Spritzenpumpen und 90 Steckplätzen für Infusionspumpen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


title: 725.80 Belagsreparaturen Los 4

description: Belag fräsen 2'000 m2; Belag 250 t;


title: H.B0095.24 Neugestaltung Vorfahrten, BKP 23 Elektroinstallationen

description: Die Vorfahrten des Terminals 1 und 2 werden auf den Ebenen Ankunft (G0) und Abflug (G2) einer kompletten Aufwertung unterzogen. Dies betrifft sowohl die Fahrbahnen wie auch die Stützen- und Deckenbereiche. Die Ebene G2 wird teilweise überdacht. Der Projektperimeter befindet sich vollständig innerhalb des Flughafengeländes («Landseite») und umfasst den gesamten Vorfahrtsbereich Abflug und Ankunft sowie die Anbindung des Parkhauses P6. Der Perimeter erstreckt sich teilweise auch in die Gebäude und Untergeschosse unter den Vorfahrten (z.B. Terminal 1 (Zollgebiet) unter Vorfahrtsbrücke, Untergeschosse im Bereich der Fundationen Verlängerung Vorfahrtsbrücke, Entlastungsbauwerk etc.). Ausgeschriebene Leistungen: •Installation Zuleitungen Netz und USV zu den Etagen- und Unterverteilern •Anfertigung, Lieferung und Montage Etagen und Unterverteiler •Installation Kabeltrassen in Hohldecken, Brückenuntersicht und in Stahldach •Neuinstallation LED-Beleuchtung mit DALI-Steuerung in Bereich Ankunft Terminal 2 und in neuem Stahldach Abflug Terminal 1 und 2 •Auswechslung Beleuchtungskörper und Neuverkabelung Vordach Terminal 1 •Auswechslung Verkabelung und Aufwertung bestehend Untersichtleuchten Gebäude A11 •Erstellung von Glasfaser-Backbone für IT-Komponenten in den Vorfahrten •Spezialanfertigung, Lieferung und Montage IT-Rack’s in den Vorfahrten •UKV-Erschliessung der IT-Komponenten in den Vorfahrten (Video, Barrieren, Kassen…) •Erschliessung, Verkabelung Barrierenanlagen Vorfahrt Ankunft und Abflug •Erschliessung, Verkabelung diverser IWS- / Reklametafeln und Uhren •Montage, Verkabelung Rauchschutzvorhang und Brandmelder Bereich Abflug Terminal 2

eligibilityCriteria: Einhaltung Submissionsverordnung / GAV

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsverständnis: 20
Preis: 70
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsverständnis: 20


name: Amt für Informatik des Kantons Graubünden, Rosenweg 4, 7001 Chur, Suisse, E-mail:

title: Microsoft Software Assurance 2014 bis 2017

description: Der Kanton Graubünden hat mit Microsoft ein Enterprise Agreement abgeschlossen, das bis zum 30. Juni 2014 gültig ist. Mittels der vorliegenden Ausschreibung wird ein Microsoft-LSP (Licensing Solution Partner) gesucht, der ein neues, indirektes Microsoft Enterprise Agreement anbietet. Die Laufzeit soll drei Jahre mit Start 1. Juli 2014 betragen.


title: Servicedienstleistung und Störungsbehebung an Strassenverkehr-Erfassungssystemen - Wartungsleistungen


title: Travaux de génie civil et travaux spéciaux

description: Construction des fondations de 34 pylônes treillis à 4 pieds.

eligibilityCriteria: selon appel d'offre


title: Gesamtsanierung Zentrum Süd 1. Etappe, Fellenbergstrasse Nord

description: Strassenbau: Belagsabbruch = ca. 1'600 m2 Einbau Fundationsschicht = ca. 1'600 m2 Einbau Belag = ca. 430 t Werkleitungsbau Kanalisation = ca. 170 m Regenabwasser = ca. 210 m Druckwasser = ca. 230 m


name: Bau- und Verkehrsdepartement, Fachstelle für Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Kleinbus 2017

description: Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) beabsichtigen, die 5 Fahrzeuge der Serie Auwärter Citystar durch Elektrokleinbusse zu ersetzen. Die definierten Kleinbuslinien sollen, sofern sie sich dazu eignen, zukünftig von Fahrzeugen mit 100% Elektroantrieb bedient werden. Im vorliegenden Verfahren wird die Eignung der Anbieterinnen für die Lieferung von Elektro-Kleinbussen geprüft.

eligibilityCriteria: Angaben zum Unternehmen gemäss den "Allgemeinen Teilnahmebedingungen": - Kontaktdaten - Rechtsform - Belegschaft - Bonität


name: Direction générale du génie civil — Direction des ponts et chaussées

description: Études d'avant-projet de la liaison L1 et étude circulation.

description: Études d'avant-projet de la liaison L2.

title: Projets d'infrastructures routières dans le secteur de Genève-Sud - études d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2

description: Études d'avant-projet dans les domaines du génie civil et routier, circulation, environnement / paysagisme, géotechnique et travaux géométriques

awardCriteriaDetails:
Organisation pour l'exécution du marché:
Montant de l'offre et crédibilité du volume d'heures:
Qualités techniques de l'offre:

street: Chemin des Olliquettes 4, CP 149

ZS Ingénieurs Civils SA

street: rue des Grand-Portes 2


name: Gemeindeverband Anzeiger Region Bern Postfach 5113 3001 Bern,à l'attention de Christof Ramseier, Postfach 5113, 3001 Bern, Suisse

title: Druckauftrag Anzeiger Region Bern (ARB)

description: Der Auftrag umfasst den Druck des ARB aufgrund der von der Vorstufe elektronisch gelieferten PDF-Dateien, das Einstecken der gelieferten Beilagen, die Adressierung der persönlichen Exemplare sowie die Vorbereitung, den Transport und die fristgerechte Übergabe der Anzeiger an die mit dem Vertrieb beauftragte Unternehmung. Der genaue Anliefer- und Übergabeort wird in Absprache mit der beauftragten Vertriebsorganisation festgelegt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Ort in der Stadt Bern oder am Stadtrand von Bern liegt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. Im Übrigen gelten die Ausschreibungsbedingungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Jedes Kriterium und Subkriterium wird mit 0.0 bis 6.0 Punkten bewertet (Rundung auf eine Dezimalstelle, z.B. 3.6).:
Taxonomie der Preiskriterien: Das jeweils preisgünstigste Angebot erhält die Maximalpunktzahl von 6.0. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen. Als Berechnungsgrundlage für die Bewertung des Preises für die Herstellung des ARB, werden die folgenden Annahmen betr. Ausgaben und Seitenumfang getroffen::
6 Ausgaben à 20 Seiten:
5 Ausgaben à 22 Seiten:
10 Ausgaben à 24 Seiten:
5 Ausgaben à 26 Seiten:
18 Ausgaben à 28 Seiten:
5 Ausgaben à 30 Seiten:
16 Ausgaben à 32 Seiten:
4 Ausgaben à 34 Seiten:
20 Ausgaben à 36 Seiten:
9 Ausgaben à 40 Seiten:
2 Ausgaben à 44 Seiten:
Total 100 Ausgaben mit insgesamt 3’070 Seiten:
Jedes Kriterium und Subkriterium wird mit 0.0 bis 6.0 Punkten bewertet (Rundung auf eine Dezimalstelle, z.B. 3.6).:
Taxonomie der Preiskriterien: Das jeweils preisgünstigste Angebot erhält die Maximalpunktzahl von 6.0. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen. Als Berechnungsgrundlage für die Bewertung des Preises für die Herstellung des ARB, werden die folgenden Annahmen betr. Ausgaben und Seitenumfang getroffen::
6 Ausgaben à 20 Seiten:
5 Ausgaben à 22 Seiten:
10 Ausgaben à 24 Seiten:
5 Ausgaben à 26 Seiten:
18 Ausgaben à 28 Seiten:
5 Ausgaben à 30 Seiten:
16 Ausgaben à 32 Seiten:
4 Ausgaben à 34 Seiten:
20 Ausgaben à 36 Seiten:
9 Ausgaben à 40 Seiten:
2 Ausgaben à 44 Seiten:
Total 100 Ausgaben mit insgesamt 3’070 Seiten: