name: Bernische Pensionskasse, Schläflistrasse 17, 3000 Bern 25, Suisse

title: Totalsanierung MFH Stapfenstr. 51, 53, 55, Bern

description: Totalsanierung von Wohnhaus mit 54 Wohnungen - Neue Gebäudehülle - Neue Haustechnik (HLSE) - Neue thermische Solarkollektoren auf Flachdach - Erweiterung und Erneuerung der Nasszellen - Neue Innenoberflächen und Innenausbauten - Balkonerweiterung Südfassade

eligibilityCriteria: BKP 211.7 Instandsetzungsarbeiten, BKP 211.8 Abbruch, BKP 230 Elektro, BKP 240 Lüftung, BKP 250 Sanitär und BKP 271 Gipser gilt folgende Bedingungen: Während der ganzen Bauphase werden in allen drei Zugängen, pro Geschoss in beiden Wohnungen, gleichzeitig gearbeitet. Während der Bauzeit sind genügend Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen.


currency: CHF

name: Etat de Fribourg, direction des finances, service de l´informatique et des télécommunications (SITEL)

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Renouvellement du contrat Microsoft Enterprise Agreement

documentType: tenderNotice

description: L'état de Fribourg désire renouveler son contrat Enterprise Agreement Microsoft pour une période de 3 ans du 1.1.2015 au 31.12.2017. Le but de cet AO est de conclure le renouvellement dudit contrat avec un partenaire (LAR) agréé par Microsoft, à même de fournir les prestations les plus avantageuses financièrement et qui répondent le mieux aux critères d'adjudication spécifiés.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Impasse de la Colline 1

countryName: CH

Comsoft Direct AG, succursale de Gland

street: Route des Avouillons 30

initiationType: tender


name: Politische Gemeinde Männedorf Abteilung Liegenschaften

title: Lüftungsanlagen

description: Ausführung in 2 Etappen mit Unterbruch von ca. 1/2 Jahr Minergie-ECO

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Termin: 30
Lehrlinge: 10
Preis: 60
Termin: 30
Lehrlinge: 10

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Projet de panneau solaire photovoltaïques sur la toiture du nouveau chauffage à distance de Cernier

description: Marché d'entreprise totale pour l'étude, les plans d'exécutions, la fourniture, pose de panneaux solaires photovoltaïques et la mise en service

eligibilityCriteria: Selon indication du dossier d'appel d'offres

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HUG - Bâtiment des Lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et de deux locaux techniques en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe. Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants: - Travaux d’aménagements du gros-œuvre comprenant : - Exécution de gaine de ventilation souterraine en béton armé - Terrassements et évacuation des matériaux - Dallage sur béton caverneux - Escaliers en gradin en béton préfabriqué - Exécution de fosses d’arbres - Réfection de voies de circulation et de trottoir en asphalte - Travaux de bordures, pose de dallettes et murets en L - Remplissage de bac de plantation avec terre végétale - Divers

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (14100) 609 Cobol développement 2014-2020.

description: L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (Ofit) est l'un des prestataires de services TIC internes de l'Administration fédérale. Il aide l'administration à développer et à utiliser, grâce à l'informatique, des solutions économiques, sûres et conviviales pour les utilisateurs et les citoyens. L'unité organisationnelle «Applications spéciales» (SPA) de l'Ofit assure la gestion et la maintenance des applications ayant atteint la fin de leur cycle de vie, c.-à-d. dont le remplacement par une nouvelle solution est concrètement prévu ou en cours. Ces applications comprennent notamment Molis (système d'information TVA en ligne) et Stolis (système d'information fiscal en ligne) de l'administration fédérale des contributions. Ces deux applications importantes ont été développées dans les années 1990 en Cobol, UTM et UDS sur BS2000. Les interfaces vers de nombreux systèmes périphériques, les adaptations techniques et les modifications légales entraînent constamment des travaux d'extension et d'adaptation. La gestion du cycle de vie compte également parmi les tâches de SPA. Le programme «FISCAL IT» lancé en 2013 a pour objectif le remplacement de ces deux applications d'ici 2019. Après le remplacement, il faudra engager certains efforts et coûts pour la mise hors service ainsi que pour le transfert et l'archivage des données, qui vont sans doute durer jusqu'en 2020. Les prestations des ressources développeurs qui sont recherchées dans le cadre de cet appel d'offres vont de la préparation et de l'analyse à I'implémentation, à la maintenance et au perfectionnement, en passant par la conception et la construction. La conduite et l'exécution des projets informatiques se font selon la méthode de gestion de projets Hermes. Étendue des prestations: Nombre de collaborateurs recherchés: 2 (2 adjudications sont attribuées. Celles-ci peuvent être attribuées à la même entreprise). Durée: 4e trimestre 2014 – 4e trimestre 2020 Mandat: Mandat de base: 2 adjudications à 9600 heures = 19 200 au total Option: 2 adjudications à 9600 heures = 19 200 heures au total.

street: Fellerstrasse 21

Wistar Informatik AG

street: Schulhausgässli 4

IQ Plus AG

street: Wülflingerstraße 59


title: H19 Oberalppass Belagsarbeiten

description: Fräsen 2'200 m2; Belag AC T 16/22 N 700 t; Belag AC 8N 580 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N14, 080205, projet d'entretien bretelle de Rotsee — jonction de Buchrain, travaux principaux d'entrepreneur.

street: Brühlstrasse 3

Anliker AG Bauunternehmung

street: Meierhöflistrasse 18


name: BMG Gesellschaft für moderne Informationssysteme mbH

name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Energie und Elektroanlagen

title: Formations-Monitore.

description: Dans le domaine de l'information à la clientèle dans les gares, CFF SA utilise actuellement des informations visuelles dynamiques (DVA). Ces dernières visent à mettre à la disposition des voyageurs, différentes informations sur l'exploitation ferroviaire comme les annonces de départ, d'arrivée et dérangement. À l'avenir, CFF SA souhaite étendre cette information à la clientèle à des écrans de composition. Ils ont pour objectif d'améliorer la répartition des clients sur le quai en affichant différentes informations sur la composition des deux prochains trains (1re cl., 2e cl., réservations, etc.) ainsi que d'éventuelles annonces de dérangement.

mainProcurementCategory: goods

street: Hilfikerstrasse 3

street: Lise-Meitner Str. 16

countryName: DE


name: Politische Gemeinde Richterswil, Seestrasse 19, 8805 Richterswil

title: ARA Richterswil, Automationssystem

description: Ersatz und Erweiterung der bestehenden Automation durch ein einheitliches Gesamtsystem.

eligibilityCriteria: Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen Die Bewerbungsunterlagen sind unentgeltlich erhältlich unter folgender Adresse: ELARA Engineering AG, Goldbrunnenstrasse 152, 8055 Zürich, vorzugsweise per E-Mail: schwyn@elara.ch - Bedingungen zum Bezug der Bewerbungsunterlagen: Keine Bedingungen. Die Ausschreibungsunterlagen werden zugeschickt, vorzugsweise per E-Mail. - Die Bewerbungsunterlagen sind verfügbar ab: 11. April 2014 - Die Bewerbungsunterlagen sind auf www.simap.ch verfügbar: Nein - Bemerkung: Für die Präqualifikation (1. Stufe) findet keine Begehung statt. - Fragen: Allfällige Fragen zur Bewerbung sind schriftlich bis zum 22. April 2014 (Eingangstermin) an folgende Adresse zu richten: ELARA Engineering AG, Herr Markus Schwyn, Goldbrunnenstrasse 152, 8055 Zürich, E-Mail schwyn@elara.ch - Antworten: Werden allen Anbietern bis 24. April 2014 schriftlich mitgeteilt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1 Preis 45%:
2 Qualität des angebotenen Konzeptes 20%:
3 Wartung, Service, Termine, Garantien 20%:
4 Lehrlingsausbildung 10%:
5 Projektbezogenes Qualitätsmanagement, Organigramm 5%:
1 Preis 45%:
2 Qualität des angebotenen Konzeptes 20%:
3 Wartung, Service, Termine, Garantien 20%:
4 Lehrlingsausbildung 10%:
5 Projektbezogenes Qualitätsmanagement, Organigramm 5%:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Galletti & Matter Architectes EPFL-FAS-SIA

title: César-Roux 19 - Création de 2 auditoires

description: Création de deux auditoires enterrés sous la cour arrière du bâtiment de César-Roux 19, entre le bâtiment existant et la falaise.

street: Ch. du Languedoc 32


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Nest Empa BKP250 Sanitäranlagen

description: Nest, der neue Leuchtturm auf dem Campus der Empa in Dübendorf - ein Forschungsgebäude als Plattform für die experimentelle Forschung im Bereich der zukünftigen Gebäudetechnik und als Wohnort der internationalen Forscherteams

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20
Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20


name: Energie- und Wasserversorgung Münsingen (InfraWerkeMünsingen),à l'attention de Markus Sterchi, Aeschistrasse 25, 3110 Münsingen, Suisse, Téléphone: 031 721 52 50, Fax: 031 724 51 02, E-mail:

title: InfraWerkeMünsingen, Wärmeverbund Süd, Tiefbauarbeiten

description: Erstellen eines Fernwärmenetzes in Münsingen Süd inkl. Hausanschlüssen. Ersatz Wasserleitungen und Ergänzung Elektrizitätsversorgung im ganzen Projektperimeter. Tiefbauarbeiten für eine Erdgasleitung 5bar. Belags und Randabschlussarbeiten für die Einwohnergemeinde.


title: Informatik 2014

description: Die Stadtverwaltung Illnau-Effretikon will ihre Informatik an ein in der öffentlichen Verwaltung erfahrenes Rechenzentrum (Betrieb, Support, Helpdesk) im Sinne des "Full-Outsourcing" auslagern.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Systembetrieb / IT-Infrastruktur:
Das Unternehmen:
Wirtschaftlichkeit:
Systembetrieb / IT-Infrastruktur:
Das Unternehmen:
Wirtschaftlichkeit:


name: Gafner AG,Rösslimatte6, 3645 Gwatt, Suisse

description: Transport de Dübendorf / Alpnach ( CH ) à Vidsel ( SWE )

description: Transport von Payerne (CH) / Sion nach Oerland-Brekstad (NOR) oder Transport von Payerne (CH) / Sion nach Luelo / Kallx (SWE)

title: Transports à l'étranger pour les campagnes des Forces aériennes

description: Aufgrund des eingeschränkten Luftraumes über der Schweiz nimmt die Luftwaffe regelmässig an Übungen und Kampagnen im Ausland teil. Hierzu wird das für den Flugbetrieb benötigte Material (Flugzeug-Ersatzteile, Werkzeuge, usw.) in armeeeigenen Containern aus der Schweiz an den Austragungsort transportiert. Die Luftwaffe verfügt über keine eigene Transportkapazität und Mittel, um die Container selbst ins Ausland zu transportieren. Für den Transport der sensitiven Ware in den Containern werden adäquate Schweizer Transportunternehmer gesucht. Diese Transporte können Munition oder Waffenbestandteile enthalten (ADR / SDR pflichtig) oder müssen im Ausnahmefall zusätzlich als ein oder mehrere Spezialtransporte innert 36 – 48 Stunden ab Bekanntgabe ins Ausland durchführbar sein (Ausfall eines Triebwerkes.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N2 EP 16 PF Bodio e Personico, nouvelles protections antibruit, développement du tracé des câbles et changement des barrières de sécurité

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants doivent être joints au dossier d'offre ::
CA1: Prix:
- CA1.1 Prix rabais inclus, escompte et TVA exclus:
CA2: Plan de construction:
- CA2.1 Planning voie S/N:
- CA2.2 Planning voie N/S:
CA3: Qualité pertinence du plan et des procédés de construction:
- CA3.1 Fiabilité et exhaustivité du planning:
CA4: Teneur/qualité de la documentation présentée:
subdivisée en::
- CA4.1 Installation du chantier et organisation des soumissionnaires:
- CA4.2 Précédés de construction en rapport avec sa fiabilité, la qualité à la fin des travaux et à la sécurité de la main d'œuvre et de la circulation:
CA5 : Plan de gestion de la qualité:
- CA5.1 L'analyse des risques, évaluations et mesures d'accompagnement:
Évaluation des critères d'adjudication CA1 « prix »::
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres dont le prix est supérieur de 30 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre ces deux extrêmes, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne seront pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Évaluation du critère d'attribution CA2 "plan de construction"::
L'échelle de notation des deux sous-critères «Planning voie S / N et N / S (Modalités: Phases S / N 15 à partir du 29.10.2014 et phase N / S 14 à partir du 16/12/2015)" est effectuée par une note:
de 0 à 5. Aucune offre avec date limite pour l'achèvement des travaux au delà du 29.10.2014 pour la phase 15 de la voie S / N et au delà du 16.12.2015 pour la phase 14 de la voie N / S::
0 = planning soumissionnaire = planning de la voie (S / N 29.10.2014, N / S 16/12/2015) ;:
1 = à partir d'1 semaine de travail économisée sur le planning du projet (S / N 22.10.2014, N / S 12/09/2015);:
2 = à partir de 2 semaine de travail économisée sur le planning du projet (Y / N 15/10/2014, N / S 02.12.2015) ;:
3 = à partir de 3 semaine de travail économisée sur le planning du projet (Y / N 08/10/2014, N / S 25.11.2015) ;:
4 = à partir de 4 semaine de travail économisée sur le planning du projet (Y / N 01.10.2014, N / S 18/11/2015) ;:
5 = à partir de 5 semaine de travail économisée sur le planning du projet (Y / N 24/09/2014, N / S 11.11.2015) ;:
Évaluation des critères d'adjudication restants ( CA3, CA4 et CA5 )::
L'évaluation doit être effectuée par une note de 0 à 5 ::
0 = satisfaction des critères : non classifiable;:
qualité des indications : pas d'indication ;:
1 = satisfaction des critères: très mauvaise;:
qualité des indications: insuffisante, incomplète:
2 = satisfaction des critères: insuffisante;:
qualité des indications: pas suffisamment en rapport au projet ;:
3 = satisfaction des critères: normale, moyenne;:
qualité des indications: moyenne, correspondant aux exigences du marché:
4 = satisfaction des critères: bonne;:
qualité des indications: très bon;:
5 = satisfaction des critères: impeccable ;:
qualité des indications: impeccable, contribution décisive à l'atteinte des objectifs:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme de toutes les notes multipliée par l'indice de pondération correspondante (nombre de points total maximal : 5 [note] x 100[% de pondération] = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

Impresa generale di costruzione

street: Casella Postale


name: NOVAE RESTAURATION SA,Route des Avouillons 30, 1196 Gland, Suisse

name: MMDConsulting, à l'attention de Myriam Matthey-Doret,27 av. Vibert, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 342 00 50, Fax: 022 342 00 22, E-mail:

title: Confection, fourniture et livraison des repas des restaurants scolaires de Collonge-Bellerive, y compris fourniture de personnel

description: selon descriptif de prestations et cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. En outre, voir conditions de participation point 2.2 du descriptif de prestations et cahier des charges.


title: Sicherung des Ausbaus und der Erstellung des ESTW Z Bahnhof Thayngen

description: 810 h/Sipo+Sakra; 1610m FA; 1620h Helfer im Bahnbetrieb.

eligibilityCriteria: - Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist. - Der Bieter verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. § 5, sowie Nachweis und Kontrolle gem. § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel Stadt. - Erklärung, dass der Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen ist. - Referenzliste über vergleichbare Maßnahmen im Bereich der Deutschen Bahn AG. - Erklärung über die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister, oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes. - Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung. Vorstehende Erklärungen/nachweise können bei erfolgreicher Teilnahme am Präqualifikationsverfahren der Deutschen Bahn AG durch Vorlage der Präqualifikationsurkunde erbracht werden, sofern sich keine wesentlichen Änderungen ergeben haben. Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen. Ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o.g. Reihenfolge in einer Anlage, kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: FWG Architects sàrl, à l'attention de Elena Farini,Rue du Port Franc 2A, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 722 12 73, E-mail:

title: Fondation Claire Magnin, Leysin

description: Travaux d'Installation sanitaire

eligibilityCriteria: Selon conditions générales


name: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), institut de physique de la matière complexe (ICMP)

title: Raman-Spektrometer für verschiedene Anwendungen.

description: L'EPFL envisage l'acquisition d'un spectromètre Raman polyvalent pour de nombreuses applications en science des matériaux. Cet équipement servira à l'Institut de physique de la matière condensée (ICMP) de la faculté des sciences de base (FSB). Le spectromètre permettra une recherche de pointe pour de nombreux matériaux tels que des hétérostructures GaN, des nanostructures carbonées (graphène et nanotubes), monocristaux, des structures métalliques et des interfaces. Des informations complémentaires sur les activités de recherche des laboratoires impliqués dans cette recherche peuvent être trouvées à l'adresse: http://icmp.epfl.ch.

street: Bâtiment PH – Station 3

Renishaw AG

street: Stachelhofstraße 2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung Schulanlage Bäumlihof, Basel, BKP 225.2 Spezielle Dämmungen

description: Der Auftrag beinhaltet im Wesentlichen: Mineralische Innendämmung dampfdiffusionsoffen EG A/B/G-Trakt End-Schotten. Innendämmung Wände S-Trakt 1.UG, Innendämmung End-Schotten A/B/G-Trakt 1.UG. Schallschutz-Dämmung Decken und Wände Schutzräume nach Angabe Bauphysik. Schachtbedämpfung 2-seitig Sanitärsteigzonen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Transformation et extension École Perraires à Collombey

description: Transformation et extension d'une école pour des élèves en scolarité enfantine et primaire

C+W SA / MAA SA, architectes associés

street: 9 rue des Aubépines

name: Administration Communale de Collombey-Muraz, Maison de Commune


name: R. Monnet et Cie S.A.,Rue Chaucrau10, 1003 Lausanne, Suisse

name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des approvisionnements,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: +41 (0) 21 626 10 20, E-mail:

title: Modernisation des équipements électriques du garage atelier de la Borde

description: Le présent appel d'offres vise à sélectionner un soumissionnaire spécialisé en installation électrique basse-tension et courant faible en mesure de faire les installations électriques en vue de modernisation des équipements électriques du garage atelier des tl.

eligibilityCriteria: Le présent appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises suisses ou étrangères dont le siège est dans un pays qui offre la réciprocité aux entreprises suisses en matière de marché public. Les autres conditions sont selon art. 29 et 32 du règlement cantonal des marchés publics RMLP-VD.


title: Neubau Schulpavillonanlage Neumatt

description: Neubau Schulpavillonanlage Neumatt in Strengelbach. Lieferung und Montage von Schulmobiliar.


name: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Hannover, Niederlassung Zürich/Schweiz

name: Stadt Zürich Finanzverwaltung Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement

title: Betriebshaftpflicht-Versicherung der Stadt Zürich, Wasserversorgung per 1.1.2015.

street: Badenerstraße 108, Postfach 2856

street: Dufourstrasse 46


title: Erneuerung und Ersterhebung der Gebäudeadressen in der Gemeinde Sion

description: VS 07.11.2014


name: Universität Zürich Abteilung Bauten und Investitionen

title: Ersatz Telefonanlage / Erneuerung Netzwerk (NUZ) Elektroinstallationen für Netzwerke (Tierspital)

description: Elektroinstallationen Schwach- und Starkstrom im Bereich Netzwerke (NUZ)


name: Oberingenieurkreis I, à l'attention de René Wüthrich,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse

title: Baumeisterarbeiten: - Erneuern, Anpassen und Umhängen Strassenentwässerung - Erneuern und Ergänzen Strassenbeleuchtung - Erneuern Lichtsignalanlage Bahnübergang MIB - Verlängerung und Verbreiterung Gehwege - Neubau Busplatz mit zwei Perrons in Beton - Belagserneuerung im gesamten Knotenbereich - Strassenraumgestaltung mit Mittelinseln in Beton, Einfahrtspforte und Bepflanzungen - Teilsanierung und Neuerstellung von Ortbetonmauern im Gehwegbereich

description: www.simap.ch 27.01.2014

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (Nettobetrag bereinigt): 100
Angebotspreis (Nettobetrag bereinigt): 100


name: Primarschule Bonstetten,à l'attention de Schulverwaltung, Schachenstrasse 95, 8906 Bonstetten, Suisse, Téléphone: 044 300 03 75, E-mail:

description: Liefern und Montage von Türen und Trennwände mit + ohne Brandschutzanforderungen

description: Liefern und Montage von Schiebetoren mit + ohne Brandschutzanforderungen

title: BKP 273.0 Innentüren aus Holz

documentType: cancellationDetails

description: Liefern und Montage von Holzinnentüren, Abschlusstüren, Schiebtore, Brandschutzschiebetore, mobile Trennwand

eligibilityCriteria: 31.10.2014 Kosten: Keine


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe

title: ARA Hard – Umbau Schaltwarte Faulanlage

description: Die Schaltwarte Faulanlage der Kläranlage Hard wird umgebaut. Die zu offerierende Leistungen beinhalten die Demontage der bestehenden Schaltschränke sowie die Ausführung, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von neuen Schalt- und Steuerschränken (Leistungs- und Motorenabgänge Pilotventilschränke, Licht- und Steckdosenabgänge, Heizungs- und Lüftungsanlagen).


name: Premel SA,Via al Portin, 6523 Preonzo, Suisse

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale,à l'attention de Ne pas ouvrir-offre: N13 EP 18 Circonv. Roveredo GR, Lotto 8310, impianto elettrico ventilazione, Via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 820 68 11, Fax: +41 91 820 68 90, E-mail:

title: N13 EP 18 Circonvallazione Roveredo GR, Lotto 8310, impianto elettrico ventilazione

description: I lavori oggetto di questo contratto sono la fornitura, il montaggio e la messa in servizio dell’impianto elettrico ventilazione della galleria San Fedele. I principali elementi del presente contratto sono: -14 convertitori di frequenza -8 armadi di distribuzione -12 km di cavo in rame -3,3 km di cavo fibra ottica -4 opacimetri -6 anemometri -2 rilevatori di fumo -4 sensori di temperatura e umidità -2 sensori di differenza di pressione.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Division Personenverkehr

title: Ingénierie et livraison des composante pour system des portes EWIV

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Kernkraftwerk Leibstadt AG,à l'attention de Kammerer Sylvia, Kernkraftwerk, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 7111, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Erneuerung Korrosionsschutz Loop A&B im Ringkanal

description: Sanierung der Innenbeschichtung in den Nebenkühlwasserleitungen Loop A und B und Austausch der Anschlussleitungen mit Nennweite DN 50 oder kleiner im Kernkraftwerk Leibstadt AG. Ausführung gemäss Anforderungsblatt einschliesslich: - Transport, DDP Kernkraftwerk Leibstadt AG - Koordination der Schnittstellen - Beschichtung, Schlusskontrolle und Betriebsübergabe - Abnahmeprüfung im Kernkraftwerk Leibstadt AG

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 60
Kommerziell: 40
Technik: 60
Kommerziell: 40


name: Kantonsspital Aarau AG,à l'attention de Herr Christoph Zehnder, Tellstrasse 25/Haus 31, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 0041 62 838 42 93, E-mail:

title: SKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge (Gummigranulat)

description: Bodenbelagsarbeiten für Mieterausbau gemäss Devistext


name: Gemeindeverwaltung Hochdorf,à l'attention de Stefan Mathis, Hauptstrasse 3, 6280 Hochdorf, Suisse, Téléphone: +41 41 941 17 17, E-mail:

title: Sanierung ARA Hochdorf

description: Lieferung und Inbetriebnahme Prozessleit- und Automatisierungssystem für die ARA

eligibilityCriteria: Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Submittierende in den letzten 8 Jahren für mindestens drei vergleichbare Objekte das Prozessleit- und Automatisierungssystem geliefert und installiert hat.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Ingénieur de système de base de SAP 2 adjudications à 1 collaborateur Mandat de base: 1 500 heures/adjudication Option: 3 000 heures/adjudication Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017

description: Ingénieur de système de base de SAP. 2 adjudications à 1 collaborateur. Mandat de base: 1'500 heures / adjudication Option: 3'000 heures / adjudication. Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017.

title: Spécialiste SAP Solution Manager 1 adjudication à 1 collaborateur Mandat de base: 1 200 heures Option: 2 400 heures Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017

description: Spècialiste SAP Solution Manager. 1 adjudication à 1 collaborateur. Mandat de base: 1'200 heures. Option: 2'400 heures. Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017.

title: Spécialiste de l'autorisation SAP Senior 2 adjudications à 1 collaborateur Mandat de base: 2 100 heures/adjudication Option: 4 200 heures/adjudication Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017

description: Spécialiste de l'autorisation SAP Senior. 2 adjudications à 1 collaborateur. Mandat de base: 2'100 heures / adjudication. Option: 4'200 heures / adjudication. Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017.

title: Gestionnaire de services de base de SAP 1 adjudication à 1 collaborateur Mandat de base: 2 000 heures Option: 4 000 heures Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017

description: Gestionnaire de services de base de SAP. 1 adjudication à 1 collaborateur. Mandat de base: 2'000 heures. Option: 4'000 heures. Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017.

title: Spécialiste de l'autorisation SAP Professional 1 adjudication à 1 collaborateur Mandat de base: 2 100 heures Option: 4 200 heures Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017

description: Spécialiste de l'autorisation SAP Professional. 1 adjudication à 1 collaborateur. Mandat de base: 2'100 heures. Option: 4'200 heures. Durée de l‘intervention: 3e trimestre 2014 au 4e trimestre 2017.

title: (1458) 609 soutien opérationnel ENE 2014-2017.

description: L'OFIT exploite la plate-forme SAP de manière centralisée pour l'administration fédérale civile. Les tâches clés du l'OFIT sont les suivantes: - exploiter la plateforme technique pour les applications SAP – à la fois pour les composants SAP NetWeaver, ERP 6.0, CRM 7.0 et BI 7.0 ainsi que pour des applications composées telles que xRPM, - développer et exploiter des interfaces standard et des «Company Templates», - fournir à ses clients un conseil en gestion d'entreprise et assurer une mise en œuvre avantageuse, - utiliser et exploiter une plate-forme de développement hautement complexe à l'aide d'outils modernes orientés objet. Aider ses clients pour toutes les questions liées à la programmation et à l'assurance qualité ainsi qu'à la gestion de configuration. L'administration fédérale doit réaliser, au cours des années 2014 à 2017, de nouveaux projets présentant des degrés de complexité différents. L'OFIT gère quelque 80 codes comptables ERP qui comptent au total env. 20'000 utilisateurs. Les prestations vont de la préparation et de l'analyse à l'implémentation, à la maintenance et au perfectionnement, en passant par la conception et la construction. La direction et la réalisation des projets informatiques sont basées sur la méthode de gestion de projets HERMES. Pour accomplir les tâches décrites dans ce cahier des charges, nous recherchons des entreprises qui mettront à la disposition de l'OFIT des spécialistes informatiques (location de services). Le pouvoir adjudicateur demande le droit de donner des instructions aux spécialistes mis à disposition.

Itesys AG

street: Rheinsichtweg 2

Swisscom IT Services AG

street: Ostermundigenstraße 99

CCE AG

street: Neumattstrasse 5a

SUIM Sàrl

street: Chemin du Marguery 15


name: ERNE AG Holzbau,Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg, Suisse

name: Bovet Jeker architectes Sàrl,Rue Reichlen 2, 1700 Fribourg, Suisse

title: Agrandissement et transformation du Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois. CFC 220 Prototype de façade


title: Submission SOB Cluster 2015 Tunnelsanierung

description: Cluster 2015 Tunnelsanierungen: Tunnels Neuhaus (km 42.735), Russen (km 43.380), Schoren (km 44.776) Die Baumeisterarbeiten der vorliegenden Ausschreibung enthalten folgende Fachbereiche und sind Bestandteile dieser Ausschreibung (Aufzählung nicht abschliessend): • Gewölbeinstandsetzung: Mauerwerkinstandsetzung, neue Spritzbetonschalen, Gewölbeentwässerung (inkl. Bauhilfsmassnahmen) • Sohlenarbeiten: Tunnelsohle absenken, Neubau Tunnelsohle in Ortbeton (inkl. Bauhilfsmassnahmen) • Entwässerung: Neubau Trasseeentwässerung im Tunnel und den angrenzenden Bereichen • Sanierung Stützmauer • Montage Eisschlagschutznetze in den Portalbereichen der Tunnels

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:
aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Drittabfertigungsberechtigung für die Fracht- und Postabfertigung (Transport).

description: Gestützt auf Art. 29b der Verordnung zur Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) und in Verbindung mit der Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15.10.1996 über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Gemeinschaft (RL 96/67/EG) hat die Flughafen Zürich AG den Zugang zum Markt für Bodenabfertigungsdienste am Flughafen Zürich in ihrem Betriebsreglement für den Flughafen Zürich vom 30.6.2011 (BR) geregelt. Hierbei unterliegen die Gepäckabfertigung, die Vorfelddienste und die vorfeldseitige Fracht- und Postabfertigung dem beschränkten Marktzugang. Mit Datum 1.12.2011 wurden sämtliche verfügbaren Berechtigungen in den beschränkten Bereichen, mit einer Laufzeit bis 30.11.2018 vergeben. Zwischenzeitlich wurde eine Drittabfertigungsberechtigung für die Fracht- und Postabfertigung (Transport) (Bereich mit beschränktem Marktzugang) an die Flughafen Zürich AG zurückgegeben. Diese Berechtigung ist Gegenstand der jetzigen Ausschreibung. Dabei wird die Berechtigung mit einer Laufzeit bis 30.11.2018 ab Vergabe erteilt. Weiterhin verfügen die Firmen Cargologic AG, dnata Switzerland AG und Swissport International Ltd. über eine Drittabfertigungsberechtigung im Fracht- und Posttransport. Die Auswahl des Dienstleisters erfolgt über ein öffentliches Ausschreibungsverfahren. Die Auswahlentscheidung erfolgt durch die Flughafen Zürich AG.

Flughafen Zürich AG

street: Postfach


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: TK UW Pack 2014

description: Contenu du projet. Construction de trois sous-stations clés en main sur les sites d'Ulrichen, de Brigue et de Luins d'après le standard UW2012. Volume de livraison et étendue des prestations. Pour chaque sous-station, le volume de livraison et l'étendue des prestations portent sur l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en service clés en main, y compris l'aménagement des environs et la construction d'un bassin d'évaporation (pour chaque site). Ces prestations comprennent notamment: — la fourniture des prestations par un entrepreneur total (ci-après ET), — la reprise des documents d'étude existants au stade de planification de l'appel d'offres et poursuite de l'étude du projet jusqu'à la fin de la phase partielle 53 de la SIA, Mise en service, c.à.d. : — sous-station d'Ulrichen: vérification et poursuite à partir de la phase partielle 33 de la SIA, dossier de mise à l'enquête, — sous-stations de Brigue et Luins: vérification et poursuite à partir de la phase partielle 31 de la SIA, avant-projet, — la gestion de projet, y compris la coordination avec les autorités (sans OFT), — le dimensionnement et la conception de l'ouvrage, — la fabrication ou l'achat et l'assemblage des composants et parties d'installation nécessaires, — le bâtiment ainsi que l'ensemble des installations techniques y relatives et l'aménagement des environs, y compris un bassin d'évaporation, — le réseau de mise à la terre pour les techniques primaires et secondaires, ainsi que pour le bâtiment, y compris les installations techniques y relatives, — le poste de distribution sous enveloppe métallique SF6 132 kV /16,7 Hz, 66 kV/16,7 Hz, — les transformateurs pour traction 132/15 kV, 21,8 MVA, 132/11 kV, 10 MVA, 132/66 kV, 10 MVA, — la poste électrique à l'intérieur de l'ouvrage 15 kV/40 kA, 11 kV/40 kA, — les techniques de protection, d'asservissement, de comptage et de gestion du réseau, y compris le raccordement au poste de télécommande et de commandement (système de gestion d'énergie), FSL (système de commande pour le courant de traction), — les installations internes CA/CC, y compris les installations de batteries, — tous les câblages haute, moyenne et basse tension, les câbles de commande et de signalisation en cuivre et à fibres optiques (y compris tracé/batterie de tubes), — le transport et le déchargement des parties d'installation sur le site, y compris clarification des itinéraires d'acheminement possibles, assurance, élimination des emballages, — la mise à disposition de l'ensemble des véhicules spéciaux, machines, outils et supports de montage requis, — le montage de l'installation dans son ensemble, — les examens et la mise en service de l'ouvrage sur place, y compris documentation de toutes les homologations y afférentes, — la preuve de la réception concluante de l'ouvrage et de la réalisation des contrôles, — l'établissement de la documentation relative à l'installation, à son exploitation et à son entretien, — l'instruction et la formation du personnel chargé d'exploiter et d'entretenir la sous-station sur place et aux différents postes de télécommande et de commandement.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Mittelstrasse 43


name: ORTECH Sàrl, à l'attention de Roland Beuchat,Fontaine-André 36, 2000 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 724 86 46, E-mail:

title: Ecole des Collonges, installations électriques

description: Construction nouveau bâtiment scolaire

eligibilityCriteria: selon documents de soumission


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: Eng. Suppression du goulet d'étranglement de Crissier – Crissier – Villars-Ste-Croix – prestations d'auteur de projet pour les domaines K, T/G, Tracé – Phase AP/MK et mise à l'enquête.

description: Contexte général Le réseau autoroutier autour de l'agglomération de Lausanne-Morges présente aujourd'hui des problèmes de capacité : — Le tronçon entre l'échangeur de Villars-Ste-Croix et l'échangeur d'Ecublens (goulet d'étranglement de Crissier) souffre d'un manque global de capacité, renforcé par les nombreux entrecroisements et l'hétérogénéité des vitesses. — 3 jonctions, celles de Crissier, de Malley (demi-jonction) et le giratoire de la Maladière, connaissent d'importants problèmes de capacité en période de pointe de trafic. On constate ainsi une surcharge, laquelle crée des files d'attentes sur les voies de sorties autoroutières et un engorgement des routes d'accès. Depuis la construction de l'autoroute N01 dans les années soixante, seules des améliorations ponctuelles ont été effectuées aux jonctions de Crissier et de Malley pour satisfaire les besoins croissants du transport individuel. Avec l'augmentation du trafic prévue d'ici à 2030, les problèmes cités ci-dessus s'aggraveront et l'infrastructure actuelle sera complètement saturée. Il en résultera une prolongation des périodes de perturbation et par là-même une augmentation significative du risque d'accidents. Afin d'améliorer la fonction du réseau et de répondre aux besoins des importants développements urbains prévus, les aménagements suivants seront réalisés sur le tronçon Maladière – Villars-Ste-Croix: — Mesures (aménagement) afin d'augmenter la capacité et la sécurité sur le tronçon entre les échangeurs d'Ecublens et de Villars-Ste-Croix. — 2 nouvelles jonctions à Ecublens et à Chavannes-près-Renens, ainsi qu'un complément à la demi-jonction de Malley. De plus, pour mettre l'autoroute aux normes actuelles et assainir les ouvrages, le tronçon autoroutier entre la Maladière et l'échangeur de Villars-Ste-Croix fait l'objet d'un projet d'entretien (UPlaNS). L'ensemble des projets susmentionnés seront étudiés dans le cadre de plusieurs mandats d'études faisant l'objet de plusieurs appels d'offres en cours et à venir. Description et périmètre du projet du présent appel d'offres. Le projet du présent appel d'offres concerne: — L'assainissement (UPlaNS) du tronçon autoroutier entre l'échangeur d'Ecublens exclu et l'échangeur de Villars-Ste-Croix inclus. — Mesures (aménagement) afin d'augmenter la capacité et la sécurité entre l'échangeur d'Ecublens, exclut, et l'échangeur de Villars-Ste-Croix inclus. Le périmètre du projet est défini comme le tronçon autoroutier entre l'échangeur d'Ecublens,exclu, et l'échangeur de Villars-Ste-Croix inclus, c'est-à-dire entre les km N01_66.125 et km N01_68.950 et km N09_1.060. Description du mandat objet du présent appel d'offres. L'adjudicataire du marché aura comme mission d'établir le projet définitif (AP) et le concept d'intervention (MK) pour le secteur compris dans le périmètre du projet et selon les directives et manuels techniques OFROU, ainsi que selon SIA 103 et 112. Les prestations à réaliser sont décrites au chapitre 2.3.1.5 du document de l'offre de prestations de mandataire. Elles concernent les domaines K, T/G et T/U selon la nomenclature des manuels techniques OFROU et s'étendent jusqu'à la phase de mise à l'enquête du projet (y compris traitement des oppsitions). Pour le domaine T/U, il est précisé que les prestations de ce mandat concerneront les études de tracé, mais non celles de trafic, ni celles d'environnement, qui font partie d'autres appels d'offres. L'AP et le MK seront basés sur le projet général (GP) et le concept global de maintenance (EK) établis par l'OFROU et joints au présent dossier. Le développement de l'AP et MK se fera en étroite collaboration avec les spécialistes qui seront mandatés par l'OFROU pour l'ensemble du secteur du goulet de Crissier (voir "contexte général" ci-dessus), à savoir: — BSA — Trafic — Environnement L'adjudicataire du présent appel d'offres devra donc échanger régulièrement les données et informations du projet avec ces spécialistes. De plus, l'adjudicataire devra également se coordonner avec le mandataire responsable du projet du tronçon Ecublens pour régler l'interface entre les tronçons.

street: Place de la Gare 7

Schopfer + Niggli SA

street: Boulevard de Grancy 19A

IUB Engineering SA, succ. de Fribourg

street: Route de Formangueires 7, case postale 22

Emch+Berger SA Lausanne

street: Chemin d'Entre-Bois 29

IngPhi SA

street: rue Centrale 9bis

Perret-Gentil + Rey et Associés SA

street: Rue de la Villette 34


title: H416 Stgegia Baumeisterarbeiten

description: Abtrag/Aushub 9'000 m3; Betonabbruch 1'500 m3; Fundationsmaterial 5'500 m3; Entwässerungsleitungen 1'350 m; Schächte SA/KS 45 St; Beton 150 m3; Instandsetzung Natursteinmauerwerk 1'950 m2; Abdichtungen KDB 50 m2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Peters Primarschule, Sanierung und Harmosanpassungen, BKP 271.1 innere Verputzarbeiten

description: Lieferung und Montage von Ständerwänden, Vorsatzschalen, abgehängte Decken, Deckenbekleidung (Schallschutz) Verputzarbeiten an Wänden und Decken, Entfernen von bestehenden Tapeten etc. Einbau von Dampfbremsen, Isolationen, Unterdächer, Konterlattungen, Schalungen, Lattungen, Dachziegel sowie Lieferung und Montage Fenster.


name: Gemeinde Möhlin Abteilung Bau und Umwelt 4313 Möhlin,à l'attention de Peter Meyer, Hauptstrasse 36, 4313 Möhlin, Suisse, Téléphone: 061 855 33 73, Fax: 061 855 33 79, E-mail:

title: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges

description: Lieferung Tanklöschfahrzeug 12 to für die Feuerwehr Möhlin

eligibilityCriteria: 04.11.2014 Kosten: Keine Kostenlos

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Eignungskriterien / Erfüllung Pflichtenheft / Innovation / technischer Stand der Lösung 45%:
Preis- / Leistungsverhältnis 30%:
Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit 10%:
Qualität / Termine 10%:
Garantie / Serviceleistung 5%:
Eignungskriterien / Erfüllung Pflichtenheft / Innovation / technischer Stand der Lösung 45%:
Preis- / Leistungsverhältnis 30%:
Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit 10%:
Qualität / Termine 10%:
Garantie / Serviceleistung 5%:


name: Elektrizitäts- und Wasserwerk der Politischen Gemeinde Mels

title: Erneuerung und Erweiterung der Wasserkraftanlage Chapfensee-Plons (bestehend) und Mädems-Parmort (neu)

description: Projektierung, Bauleitung Wasserkraftwerk

eligibilityCriteria: vgl. Ausschreibungsunterlagen


name: Einwohnergemeinde Allschwil,à l'attention de Jürgen Johner, Baslerstrasse 111, 4123 Allschwil, Suisse, Téléphone: +41 61 486 25 25, Fax: +41 61 486 25 48, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Gartenhof Allschwil BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz

description: BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz - ca. 910 m2 Glaswände mit Brandschutzanforderung - ca. 240 m Glastrennwände ohne Brandschutzanforederungen - ca. 150 Stück Türen in Glaswänden, einflügelig / zweiflügelig (teilw. mit Brandschutzanforderungen) - seitliche Anschlüsse - Regale zwischen Klassenzimmern und Gruppenräumen

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: Achat d'un Imaging Flow Cytometer

description: Cytomètre en flux avec microscope confocal intégré pour l'analyse des cellules individuelles marquées avec des couleurs fluorescentes.

Flow Cytometry Facility, LICR@UNIL

street: Ch des Boveresses 155

Millipore AG

street: Chamerstrasse 174


title: Mischabwasserentlastung Hubel

description: Gemäss GEP ist im Bereich Hubel eine Mischwasserentlastung umzusetzen. Anlageteile: - Hochwasserentlastung - Fangkanal - Entlastungsleitung - Anpassung Abwassersystem


title: Offenlegung Dorfbach / Ausbau Rietwiesstrasse

description: Wasser-, Strassen- und Tiefbauarbeiten Belagsaufbruch ca. 1'000 m2 Abbruch und Entsorgung bestehende Fundation ca.500 m3 Grabarbeiten Kanalisation ca. 1'700 m3 Grabarbeiten Werkleitungen ca. 900 m3 Kanäle / Entwässerungsleitungen bis NW 800 mm ca. 550 m Werkleitungen verlegen ca. 2'600 m Kontrollschächte ca. 7 Stück Strassenabläufe ca. 8 Stück Blocksteinverbauung als Ufer- und Sohlenschutz ca. 850 t Planum ca. 1'500 m2 Fundationsschicht ca. 3'000 m3 Randabschlüsse (einreihig, zweireihig) ca. 600 m Beläge (Trag- und Deckschicht) ca. 500 t


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Jonathan Neininger,Predigergasse 12, 3000 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: Ufersicherung Aare Elfenau

description: Ufersicherung der Aare zum Schutz der Abwasserleitung.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (80%):
- Risikoanalyse (20%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai = Angebotspreis:
A0 = niedrigstes Angebot (-> Note 5):
Note = 5 - 8 x (Ai - A0) / A0 (Mindestnote 1):
- Preis (80%):
- Risikoanalyse (20%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai = Angebotspreis:
A0 = niedrigstes Angebot (-> Note 5):
Note = 5 - 8 x (Ai - A0) / A0 (Mindestnote 1):


name: Mairie de Versoix, service des bâtiments

title: Projet Le Boléro – carrelage et faillence.

description: Fourniture et pose des revêtements en carrelage et faillence.

street: 18 route de Suisse


title: Réfection et transformation de la piscine existante, adjonction d'un bâtiment wellness – Villars-sur-Ollon

description: Assainissement complet du bâtiment existant, du bassin et des installations techniques. Construction d'un nouvelle extension dédiée au bien-être (wellness, saunas, hammams) avec construction d'un bassin extérieur.

Centre des sports de Villars SA

street: Route du Village, case postale 173


title: IWB SAP Support, Unterstützung SAP Support

description: Das SAP Team der IWB benötigt Beratungs-Know-How und -kapazitäten für die Abwicklung von Anpassungen und Erweiterungen (Changes), Betriebs- und Support-Unterstützung in der Branchenlösung SAP IS-U (Energiewirtschaft) sowie in den Finanz-, Beschaffungs- und Logistik-Applikationen und dem darauf aufbauenden Berichtswesen im SAP BW. Zudem wird Unterstützung in den technischen Disziplinen (SAP Basis, DB, Migration, MAM/MAU) benötigt. Der zukünftige Supportpartner soll das SAP Team bei der Sicherstellung des applikatorischen Betriebes und der Weiterentwicklung der SAP Plattform für alle IWB SAP Systeme unterstützen. Die Laufzeit des Supportrahmenvertrages beträgt 3 Jahre.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Know-How Kernteam: 80
Preis: 20
Know-How Kernteam: 80
Preis: 20


title: Sanierung Dorfbach und Schulstrasse

description: Bachbau: Bachumlegung: Länge ca. 210 m Aushub: ca. 3'900 m3 Pfahlwand: Länge ca. 210 m Natursteinverbau: ca. 2'100 t Brücke über Dorfbach: ca. 80 m2 Strassenbau (Sanierung Fahrbahn und Gehweg): Fläche: ca. 3'500 m2 Fundationsschicht: ca. 1'300 m3 lose Bituminöse Beläge: ca. 810 t Versetzen Randabschlüsse: ca. 840 m Entwässerung: Schächte ca. 10 St. Werkleitungsbau: EV-Trasse (öB): Länge ca. 330 m

eligibilityCriteria: 19.12.2014 Kosten: Keine


title: Erweiterung Schulhaus Liebrüti

description: An den nördlichen Trakt des bestehenden Schulhauses Liebrüti ist ein dreigeschossiger Anbau geplant. Aussenmasse des Gebäudes L x B = 36.45 m x 12.60 m, Geschosshöhe 3.70 m. Kellergeschoss und Bodenplatte EG aus Stahlbeton. Obergeschosse in Holz-Elementbauweise. Decken als Holz-Beton-Verbundsystem. Hinterlüftete Fassadenkonstruktion aus Vollkernplatten, Fenster aus Holz-Metall, Treppenhausverglasung und Eingangstüren aus Metall. Flachdach extensiv begrünt (Option für Photovoltaik-Anlage). Anschluss an bestehende Heizzentrale im Schulhaus Liebrüti. Mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Gebäudehülle im MINERGIE-Standard. Auszuführende Arbeiten BKP 214 Montagebau in Holz: Dreigeschossige Holzkonstruktion in Elementbauweise (Wand- und Deckenelemente).

eligibilityCriteria: Erfüllung der geforderten Eignungskriterien und Nachweise.


name: Einkauf,à l'attention de Reto Krebs, Grimselstrasse 19, 3862 Innertkirchen, Suisse, Téléphone: 033 982 20 11, Fax: 033 982 20 05, E-mail:

title: Kraftwerk Grund, Baumeisterarbeiten

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Bauausführung der untertägigen und übertägigen Baumeisterarbeiten sowie die rohbauseitige Fertigung der Gebäudeteile. Nach folgenden Hauptobjekten wird unterschieden: • Portal Zugangsstollen ZSG inkl. Voreinschnitt mit einer Länge von 10m und Zufahrtsstrasse • Zugangsstollen ZSG mit einer Länge von 147m bergmännischen Vortriebs und einem Ausbruchquerschnitt von 22.3m2 • Maschinenkaverne MK mit einem Volumen von ca. 17x10x11m (LxBxH) • Rohrstollen RSG mit einer Länge von 490m und einem Ausbruchquerschnitt von 11.2m2 • Vertikalschacht VSG mit einer Länge von 490m und einem Ausbruchquerschnitt von 4.9m2 • Rückgabestollen RGG mit einer Länge von 42m und einem Ausbruchquerschnitt von 12.7m2 • Betonbauwerk Wehr, Sandfang Pfengli FWS mit einem Wehr (Kronenbreite 12.25m) und der eigentlichen Fassung mit einer Einlaufbreite von ca. 4m • Druckrohrleitungen DLG aus Glasfaser verstärktem Kunststoff GFK mit einem Durchmesser von Ø1.0m und ei-ner Länge von 550m

eligibilityCriteria: Teilnahme an der obligatrischen Begehung vom 04. Juli 2014. Die Anmeldung zur Begehung muss schriftlich bis am 30. Juni 2014 bei der Beschaffungsstelle wie in Teil 0 der Ausschreibungsunterlagen beschrieben, erfolgen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit des Angebotes: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50
Wirtschaftlichkeit des Angebotes: 50
Qualität des technischen Angebotes: 50


name: IL-A architectes sàrl, à l'attention de Rino Lamacchia,Avenue de Florissant 15, 1008 Prilly, Suisse, Fax: 021 508 05 45, E-mail:

title: Construction de trois bâtiments de logements et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac"

description: Construction de trois bâtiments de logements à haut standard énergétique et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac". 46 appartements 2 commerces

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Feuerwehr Benken,à l'attention de Mahr Martin, Räblistrasse 14, 8717 Benken, Suisse, Téléphone: 078 688 21 78, E-mail:

title: Lieferung eines Klein-Tanklöschfahrzeuges

description: Lieferung Klein-Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Benken

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Service Architecture et Bâtiments,Passage Léopold-Robert, 3, 2300 la Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: +41 32 967 64 73, Fax: +41 722 07 36, URL http://www.chaux-de-fonds.ch/

title: Rénovation et modernisation de la Salle de Musique à la Chaux-de-Fonds - Equipements scéniques

description: Rénovation et modernisation des équipements scéniques

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Nuovo apparecchio centrale elettronico Chiasso Viaggiatori e aumento capacità, linea di contatto

description: Prestations selon SIA 108, Phases 4.32 / 4.51 / 4.52 / 4.53 projet de l’ouvrage, projet d’exécution, exécution de l’ouvrage, mise en service

eligibilityCriteria: Spese: nessuna Spesa: nessuna


name: Forasol S.A.,Route de Bettens, 1042 Bioley-Orjulaz, Suisse

name: Département des Finances – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Ecole de commerce de Frontenex - CFC 242 Sondes géothermiques

description: Construction d'une école de commerce pour environ 1000 élèves sur 6 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages), avec une surface de plancher de 18'811 m2.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Politische Gemeinde Wallisellen,à l'attention de Jacqueline Marbot, Zentralstrasse 9, Postfach, 8304 Wallisellen, Suisse, Téléphone: 044 832 62 39, Fax: 044 830 20 40, E-mail:

title: Umbau und Erweiterung Alterszentrum Wägelwiesen (AZW) 8304 Wallisellen

description: Der Umbau- und Erweiterungsbau Alterszentrum Wägelwiesen liegt im zentralen und ruhigen Wohnquartier in Wallisellen, zwischen Oberer Kirchstrasse 33, Wägelwiesenstrasse und Chilibrunnenweg. Auf der Nordseite des Grundstückes befindet sich die 2 geschossige Kinderkrippe – Hort, mit Untergeschoss. Im Untergeschoss sind Heizungsraum, Luftschutzkeller, Keller und Lagerräume untergebracht. Das Gebäude ist mit einem Personenlift, 3 Haltestationen, ausgestattet. Beim Gebäude Kinderkrippe- Hort, wird ein kompletter Abbruch vorgenommen. Der Erweiterungstrakt Alterszentrum, wird mit einem Untergeschoss und 5 weiteren Geschossen, als Neubau, auf der frei werdenden Grundstücksfläche erstellt. Dadurch kann das Alterszentrum um eine zusätzliche Kapazität von 48 Pflegezimmern, Aufenthaltsräumen und anderen Nebenräumen erweitert werden. Der Umbau und Erweiterungsbau erfolgt in 4 Bauphasen. Nach dem Rückbau des Kinderhortes wird der Neubau erstellt. Bei Fertigstellung und Übergabe „Erweiterung – Neubau“ beziehen die Altenheimbewohner die neuen Zimmer, danach werden die notwendigen Umbauarbeiten des bestehenden Gebäudes in Angriff genommen.

eligibilityCriteria: 25.04.2014 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: In absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit:
1.Preis: (Anschaffungspreis, Preisniveau und weitere Preisbedingungen z.B. Regieansätze):
2.Befähigung / Qualität: Qualifikation des Schlüsselpersonals bez. Ausbildung, Erfahrung,:
Referenzen, Einbindung in Firma etc.:
3.Fachliche Kompetenz der Unternehmung: Wie gut werden die auftragsrelevanten:
Fachgebiete durch den Anbietenden abgedeckt? Wie adäquat sind die angegebenen:
Referenzen der letzten 5 Jahre?:
4.Lehrlingsbildung: Lehrlingsanteil:
In absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit:
1.Preis: (Anschaffungspreis, Preisniveau und weitere Preisbedingungen z.B. Regieansätze):
2.Befähigung / Qualität: Qualifikation des Schlüsselpersonals bez. Ausbildung, Erfahrung,:
Referenzen, Einbindung in Firma etc.:
3.Fachliche Kompetenz der Unternehmung: Wie gut werden die auftragsrelevanten:
Fachgebiete durch den Anbietenden abgedeckt? Wie adäquat sind die angegebenen:
Referenzen der letzten 5 Jahre?:
4.Lehrlingsbildung: Lehrlingsanteil:


title: Espace communal Les Bois – rénovation d'une salle de spectacles et construction d'une salle de gymnastique.

description: L'ouvrage est constitué des parties suivantes: — rénovation d'une salle de spectacles, — construction d'une salle de gymnastique, — aménagements extérieurs.

Tekhne SA

street: Av. de la Gare 33


name: Frutiger SA Vaud département génie civil

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-LEM-NLR

title: Ligne 150 Lausanne – Genève Aéroport / gare de Renens / passage inférieur voyageurs, amélioration des accès aux trains, zone commerciale et parapet passage inférieur du 1er août / travaux de gros-œuvre TRA GC 1.

description: Le présent appel d'offres concerne uniquement le lot TRAGC 1 : projet Gare de Renens – PI voyageurs, amélioration des accès aux trains, zone commerciale et PI du 1er août. Le projet de la Gare de Renens est structuré en 4 principaux objets, soit: 1) Nouveau PI voyageurs; 2) Amélioration des accès aux trains; 3) Création d'une zone commerciale; 4) Nouveau parapet du PI du 1er août.

street: avenue de la Gare 41, Case postale 345

street: Chemin du Publoz 5 – case postale 66


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau Abteilung Finanzen und Liegenschaften Frau Sonja Baumann,à l'attention de Sonja Baumann, Rathausgasse 1, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 836 05 51, E-mail:

title: Öffentliche Submission Krankentaggeldversicherung, obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG und Unfallzusatzversicherungen

description: siehe Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Zur Offertenstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01) oder Krankenkassen mit einer Bewilligung nach Art. 13 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10), sowie öffentliche Unfallversicherungskassen. Versicherungsbroker gelten nicht als zugelassene Anbieter.


title: Ersatz Wasserleitung Bernstrasse, Fraubrunnen

description: Der Gemeindeverband Wasserversorgung Vennersmühle beabsichtigt nach diversen Leitungsschäden an der ca. 100-jährigen Wasserleitung in der Bernstrasse in Fraubrunnen, diese auf einer Länge von ca. 200m zu ersetzen. Die Linienführung sieht vor, die neue Leitung mit Durchmesser 200mm in der nördlichen Strassenseite der Bernstrasse zu verlegen. Das zu ersetzende Leitungsstück erstreckt sich von der Kreuzung Bernstrasse / Bahnhofstrasse bis zur Mühle Fraubrunnen. Die Tragschicht wird nach Fertigstellung der Wasserleitungsarbeiten bis OK Deckschicht eingebracht. Ca. ein Jahr später, wird die ganze nördliche Fahrbahn bis zur Mittelfuge abgefräst und die Deckschicht ersetzt.


name: Varrin S.A.,Les Corbes1, 1121 Bremblens, Suisse

name: bunq architectes sàrl, à l'attention de Laurent Gaille,Rue Saint-Jean 32, 1260 nyon, Suisse, Téléphone: 021 601 19 10

description: Installations de stores toiles

description: Travaux de plâtrerie / gypsage

description: Travaux de peinture intérieure

description: Installations de volets pliables en bois

title: Les Grands-Chênes: Construction d'un ensemble de logements pluri-générationnels, de services, d'une place publique et d'un parking à Céligny

description: La première étape du projet comprend la construction des 4 immeubles de logement (A-B-C-D) intégrant 2 commerces, d’un parking enterré et d’une esplanade publique minérale. Les bâtiments A, B, C, D, sont prévus pour l’accueil de familles avec 54 appartements de 3 à 6 pièces. La surface brute de plancher totalise 5’455 m2. Conformément aux prescriptions légales et réglementaires notamment (LGZD) la Loi sur le logement et la protection des locataires (LGL) du 4 décembre 1977 et son règlement d’exécution (RGL) du 24 août 1992 (LGZD), au moins 50% des logements seront réalisé en LUP/HM et le reste en PPE. Le parking intègre les infrastructures de la chaufferie à plaquette et de la déchèterie du quartier, et contient 79 places en sous-sol (2 niveaux) et 9 places couvertes en surfaces. Son revêtement de toiture est traité en minéral pour accueillir une place publique communale destinée à l’événementiel et peut servir occasionnellement de parking, avec 20 places additionnelles.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


name: Submissionen KSA,à l'attention de Oliver Eichenberger, Tellstrasse 25, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 0041 62 838 42 11, E-mail:

title: Erweiterung Haus 04, Neurozentrum

description: Stahlzargen und Türblätter in Holz


title: Neubau Strickstrasse

description: Abbruch Altbelag 680to; Abhumusierung Ober- und Unterboden 4'100m3; Aushub 13'500m3; Zwischentransporte 15'000m3; Abtransporte auf Deponie Unternehmer 12'500m3; Kieslieferungen 0/45 5'000m3; Kieslieferung ab Wand 2'700m3; Planierkieslieferung 430m3; Schüttmateriallieferung 700m3; Dammschüttarbeiten 4'000m3; Randabschlüsse 1'100m; KMF 1'500to; Tragschicht 2'400to; Deckschicht 830to; Grabenspriessungen 2'500m2; PE Rohre d=160 bis 250mm 400m; PE Rohre 300 bis 500mm 250m; Kontrollschächte 18 Stk; Einlaufschächte 25 Stk; Leerrohre PE 80 bis 150mm 4'300m; Hüllbeton 700m3; Betonkies 330m3.


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,Service des bâtiments, à l'attention de Pierre-Alain Clerc,Route des Daillettes 6, 1700 Fribourg, Suisse, Fax: +41 26 305 38 03, E-mail:

description: Sols en résine polyuréthane

description: Brandschutztüren, Innentüren aus Holz ,Wandschränke, Wände.

title: Agrandissement et transformation du collège du Sud à Bulle, lot 3

description: An- und Umbau des zwischen 1991 und 1994 erbautes Kollegium Sud, bestehend aus einer fünfstöckigen Erweiterung auf der Nordseite, einer einstöckigen Überbauung mit Holzstruktur des Hauptbaues und dem Umbau der Spezialzimmer, der Mensa und der Küche.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: KEBAG AG, Emmenspitz, 4528 Zuchwil, Suisse, Téléphone: +41 (0) 32 686 54 54, Fax: +41 (0) 32 686 54 40, E-mail:

title: KEBAG 2025, Gesamtprojektleitung und Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung Verfahrenstechnik

description: Direkt neben der bestehenden Anlage KVA Emmenspitz soll bis 2025 eine neue Kehrichtverbrennungsanlage mit einer Gesamtverbrennungskapazität von (Auslegungspunkt) 221‘000 Tonnen pro Jahr erstellt werden. Optional kommt evtl. noch eine Klärschlamm-Monoverbrennungslinie dazu. Ausgeschrieben wird vorliegend das Mandat Gesamtprojektleitung und das Mandat für die Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung bezüglich der Verfahrenstechnik für die Phasen 3-5 gemäss Leistungsmodell SIA 112, Ausgabe 2001. Ausgelöst wird Phase 3.1.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen. Ferner: Gesamtprojektleitung und Leitung Verfahrenstechnik werden nur aus einer Unternehmung bzw. als Bietergemeinschaft zugelassen (siehe auch Ziffer 3.5 zu Bietergemeinschaften und Ziffer 3.6 zu Subunternehmern).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Kriterien::
Zuschlagskriterium 1: Z.1; 30% Auftragsanalyse:
davon 7.5% Aufgabenanalyse mit Risiken und Massnahmen dazu:
7.5% Vorgehensvorschlag mit Terminplanung:
7.5% zugehörige Aufwandschätzung:
7.5% Projektorganisation:
Zuschlagskriterium 2: Z.2, 10% Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Unternehmung:
davon 5% der Unternehmung, welche die Schlüsselperson Gesamtprojektleitung stellt:
5% der Unternehmung, welche die Schlüsselperson Projektleitung Verfahrenstechnik stellt:
Beurteilt werden die aufgabenspezifischen Kompetenzen anhand von 2 Referenzprojekten bezüglich Vergleichbarkeit des Projektes und der Aufgaben innerhalb des Referenzprojektes zu den ausgeschriebenen:
Arbeiten.:
Zuschlagskriterium 3: Z.3, 30% Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen:
davon 10% Gesamtprojektleiter:
5% Gesamtprojektleiter Stv.:
10% Projektleitung Verfahrenstechnik:
5% Projektleitung Verfahrenstechnik Stv.:
Beurteilt werden (je Person 100%)::
40% Berufserfahrung projektspezifisch:
30% Kundenzufriedenheit:
20% Weitere projektspezifische Kompetenzen:
10% projektspezifische Weiterbildung:
Zuschlagskriterium 4: Z.4, 30% Preis (gewichteter durchschnittlicher Honoraransatz):
Preisbewertung::
- das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettosummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der Zuschlagskriterien (exkl. Preis)::
Die Benotung erfolgt immer mit den Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar, keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Präsentation der Angebote::
Es werden mindestens die drei bestplatzierten Anbieter zu einer Präsentation eingeladen. Die Präsentation wird nicht separat bewertet, sondern dient zur Überprüfung der vorgenommenen Bewertung sowie der Überprüfung des Eignungskriteriums Sprachkompetenz.:
Die Präsentationen finden am 11. März 2015 statt. Alle vom Anbieter genannten Schlüsselpersonen müssen an der Präsentation anwesend sein.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Kriterien::
Zuschlagskriterium 1: Z.1; 30% Auftragsanalyse:
davon 7.5% Aufgabenanalyse mit Risiken und Massnahmen dazu:
7.5% Vorgehensvorschlag mit Terminplanung:
7.5% zugehörige Aufwandschätzung:
7.5% Projektorganisation:
Zuschlagskriterium 2: Z.2, 10% Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Unternehmung:
davon 5% der Unternehmung, welche die Schlüsselperson Gesamtprojektleitung stellt:
5% der Unternehmung, welche die Schlüsselperson Projektleitung Verfahrenstechnik stellt:
Beurteilt werden die aufgabenspezifischen Kompetenzen anhand von 2 Referenzprojekten bezüglich Vergleichbarkeit des Projektes und der Aufgaben innerhalb des Referenzprojektes zu den ausgeschriebenen:
Arbeiten.:
Zuschlagskriterium 3: Z.3, 30% Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen:
davon 10% Gesamtprojektleiter:
5% Gesamtprojektleiter Stv.:
10% Projektleitung Verfahrenstechnik:
5% Projektleitung Verfahrenstechnik Stv.:
Beurteilt werden (je Person 100%)::
40% Berufserfahrung projektspezifisch:
30% Kundenzufriedenheit:
20% Weitere projektspezifische Kompetenzen:
10% projektspezifische Weiterbildung:
Zuschlagskriterium 4: Z.4, 30% Preis (gewichteter durchschnittlicher Honoraransatz):
Preisbewertung::
- das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettosummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der Zuschlagskriterien (exkl. Preis)::
Die Benotung erfolgt immer mit den Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar, keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Präsentation der Angebote::
Es werden mindestens die drei bestplatzierten Anbieter zu einer Präsentation eingeladen. Die Präsentation wird nicht separat bewertet, sondern dient zur Überprüfung der vorgenommenen Bewertung sowie der Überprüfung des Eignungskriteriums Sprachkompetenz.:
Die Präsentationen finden am 11. März 2015 statt. Alle vom Anbieter genannten Schlüsselpersonen müssen an der Präsentation anwesend sein.:


title: Forstzentrum Burgergemeinde Bern Baumeisterarbeiten

description: Das Forstzentrum der Burgergemeinde Bern ist geprägt durch ein bauliches Ensemble, bestehend aus einem Betriebsgebäude, einer Lagerhalle und zwei Försterhäusern. Der Forstbetrieb umfasst Büro- und Verwaltungsfunktionen, sowie Räumlichkeiten für Maschinenlager und –unterhalt. Ein externer holzverarbeitender Betrieb nutzt in Miete den östlichen Unterstand des Betriebsgebäudes und einen Grossteil der Lagerhalle. Die Burgergemeinde Bern beabsichtigt die Zusammenlegung der Forstbetriebe auf dem Areal an der Halenstrasse. Das Betriebsgebäude ist an die daraus erwachsenden Anforderungen baulich und technisch anzupassen. Die bauliche Substanz ist seit ihrer Erstellung 1975 weitgehend unverändert. Deshalb ist eine energetische Aufwertung dringend erforderlich. Die bauliche Hülle ist erneuerungsbedürftig und muss auf die Primärstruktur zurückgebaut und ersetzt werden. Durch die Zentralisierung der Betriebe an diesem Standort sind das Raumprogramm und die innere bauliche Einteilung den zukünftigen Betriebsbedürfnissen anzupassen. Zusätzliche technische Ausstattung und Erschliessungseinrichtungen sind notwendig.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118 (2013). Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Kriterium Preis,: 70
Der Preis wird wie folgt in Punkte umgerechnet: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte, pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Negative Bewertungen können vorkommen.:
Kriterium Schlüsselperson,: 10
Schlüsselperson mit Erfahrungsnachweis:
Kriterium Referenzobjekte ,: 20
Angaben von mind. zwei vergleichbaren Referenzobjekten im Bereich Baumeisterarbeiten unter Nennung einer Auskunftsperson der Bauherrschaft der Referenzobjekte.:
Kriterium Preis,: 70
Der Preis wird wie folgt in Punkte umgerechnet: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte, pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Negative Bewertungen können vorkommen.:
Kriterium Schlüsselperson,: 10
Schlüsselperson mit Erfahrungsnachweis:
Kriterium Referenzobjekte ,: 20
Angaben von mind. zwei vergleichbaren Referenzobjekten im Bereich Baumeisterarbeiten unter Nennung einer Auskunftsperson der Bauherrschaft der Referenzobjekte.:


title: Fondation de Nant - Rte des Communaux

description: Conception, étude, exécution - chantier

awardCriteriaDetails:
Organisation du candidat:
Prix:
Concept d'intervention et de planification:
Références du candidat:

Maître Carré SÀRL

street: Avenue des Alpes 43


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7002 Chur

title: Prüfeinrichtung Mehrzugsteuerung / LBT / MzSt

description: Die Rhätische Bahn AG (RhB) rüstet ihr Rollmaterial mit einem neuen Zugsteuerungssystem aus. Gleichzeitig bleibt die bisher verwendete Zugsteuerung bis auf weiteres in Betrieb. Es besteht somit der Bedarf für eine Prüfeinrichtung, mit welcher beide Zugsteuerungssysteme getestet werden können. Diese Tests beinhalten sowohl Funktions- wie auch Verdrahtungsprüfungen. Das Konzept sieht vor, die Prüfeinrichtung soweit möglich mit käuflichen Prüfmitteln (Hard- und Software) zu realisieren. Mit dieser Variante ist die Prüfplattform einfach erweiterbar, und kann damit auch für zukünftige Prüf- und Messaufgaben verwendet werden. Um den Aufwand für zukünftige Erweiterungen zu minimieren, ist die Entwicklung der Einzeltests und des Frameworks/Testsequenzers zu trennen und eine klare Test-Schnittstelle zu definieren. Die durchzuführenden Tests müssen ausführlich dokumentiert, die Aufgaben des Prüfers und das Verhalten der zu prüfenden Systeme festgehalten und die durchzuführenden Messungen mit Toleranzen und Messgenauigkeit definiert werden. Folgende Angebote sind mit dieser Ausschreibung einzureichen: 1. Angebot a. Entwicklung der Prüfsysteme (Variante Rollwagen sowie Schaltschrank) b. Lieferung eines Prototyps Variante Schaltschrank (Grundkonfiguration) mit den Optionen Fernbedienung sowie Tablet-PC. c. Lieferung eines Prototyps Variante Rollwagen (Grundkonfiguration) mit den Optionen Kabelradar, Tablet-PC sowie Kabelrolle 2. Richtpreis (+/- 10%) für weitere 5 Prüfeinrichtungen Variante Rollwagen. Kosten Material / Prüfeinrichtung (ohne Arbeit). Die Kosten für die Optionen sind einzeln auszuweisen. 3. Richtpreis (+/- 10%) für weitere 5 Prüfeinrichtungen Variante Rollwagen, Kosten Arbeit / Prüfeinrichtung (Anzahl Stunden und Stundensatz). Diese Submission umfasst die Vergabe für die Lieferung Punkte 1. Mit Abschluss des Auftrages sind der RhB für die Punkte 2 und 3 definitive Angebote zu unterbreiten. Die RhB behält sich vor, den Anbieter, welcher den Zuschlag für den Punkt 1 erhält, im Rahmen eines freihändigen Verfahrens in einem Folgeauftrag auch mit der Lieferung von Punkt 2 und eventuell Punkt 3 zu beauftragen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Linie 653, Boswil – Bünzen, Bahnhof Boswil Erneuerung Publikumsanlagen / Oberbauerneuerung Km 77.200 – 77.980

description: Die ausgeschriebenen Ingenieurbau- und Tiefbauarbeiten umfassen: - Gleisunterbau mit bituminöse Sperrschicht - Bankettverstärkungen - Gleis- und Oberflächenentwässerung - Liftanlage inkl. Baugrube - Perronzugang über Rampe inkl. Rühlwand - Abfangung Perrondach im Bereich der Rampe - Perronneubau P55 - Anpassungsarbeiten an bestehende Anlagen - Kabeltrassen mit Schächten - Betonarbeiten für Fundamente - Belagsarbeiten auf Perron und in Unterführung - Steinkorbmauer - Lärmschutzwand - Zäune Hauptmengen Trassebau und Perronbau Aushub: 2'500 m3 (fest) Abtransport: 2'500 m3 (fest) Abbruch Perronkante: 450 m1 Abbruch Belag Perron: 800 m2 Schotterabtrag: 1'700 m3 (fest) Schotterhalterung: 400 m1 Rüglei: 120 m Fundationsschicht: 2'700 m3 (fest) Asphaltsperrschicht: 540 t Asphaltbelag Perron: 330 t Vorschotterung: 2'000 m3 (fest) Perronwinkel P55: 460 m1 Planumsschutzschicht: 300 m3 (fest) Entwässerungsleitungen Aushub: 1'600 m3 (fest) Grabenspriessung: 2'000 m2 PE-Rohre: 900 m1 Schächte: 25 Stk. Entwässerungsrinnen: 250 m1 Umhüllungen, Auffüllungen: 1'400 m3 (fest) Kabelkanalisation Kabelrohrblöcke: 450 m1 Kabelschächte: 20 Stk. Kabelkanäle: 530 m1 Kunstbauten Aushub: 600 m3 (fest) Abtransport: 600 m3 (fest) Betonabbruch: 300 m3 (fest) Hinterfüllung: 500 m3 (fest) Rühlwandträger: 20 t Rühlwandausfachung: 245 m2 Schalung: 650 m2 Bewehrung: 30 t Konstruktionsbeton: 180 m3 Steinkorbmauer: 150 m1 Zaun: 230 m1 Lärmschutzwand: 60 m1 Diverses Neue Signal- und Fahrleitungsmast-Fundamente: 16 Stk. Kleinfundamente Möblierungen: 14 Stk. Baupisten: 100 m1 Railsafe: 450 m1 Pressrohrvortrieb: 50 m Start- und Zielschächte: 6 Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier) in den letzten 10 Jahren:
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen inkl. Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier) in den letzten 10 Jahren:
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen inkl. Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Minoteries - M173TI - Mandat d'ingénieur en chauffage-ventilation

description: Attribution d'un mandat d'ingénieur en chauffage et ventilation pour les prestations des phases 4 et 5 (appel d'offres et réalisation) et également un montant forfaitaire pour la reprise du projet finalisé (de la phase 3). Le montant donnant droit aux honoraires est estimé à CHF 7'694'900.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Leistungsrevisionen 2014-15

description: Ermittlung des effektiv realisierbaren, objektiven Potenzials in der Leistungserfassung am UniversitätsSpital Zürich.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: 211 Baumeisterarbeiten, Neubau Gemeindehaus Pany

description: Neubau Gemeindehaus Pany Erstellung des Rohbaus und Baumeisterarbeiten laut Ausschreibung, für das Gemeindehaus Pany. Tiefgarage in 2 Etappen, Gemeindekanzlei und Öffentliches WC sowie 8 Alterswohnungen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Handbuch öffentl.Beschaffungswesen GR Art. 12 vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Die Anbieter sind aber verpflichtet sich über die örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten ins Bild zu setzen.


name: Politische Gemeinde Widnau Liegenschaftsverwaltung,à l'attention de Frau Miriam Stoffel, Neugasse 4, 9443 Widnau, Suisse

title: Neubau Schulhaus Schlatt, 9443 Widnau

description: Detailangaben gemäss den Ausschreibungsunterlagen. 3-geschossiger Schulhaus-Neubau, Untergeschoss und aussteifende Treppenhauskerne in Massivbauweise, Erd- und Obergeschoss in Holzbauweise, Aussenabmessungen LxB rund 71x28 Meter. Gesamtauftrag Montagebau in Holz (Tragkonstruktion) und Fenster aus Holz: Tragende, sichtbar bleibende Holzkonstruktionen als Skelettbau mit Stützen und Unterzügen aus Brettschichtholz und Brettsperrholz. Decke über Erdgeschoss mit Holz-Beton-Verbundkonstruktion als "Plattenbalken". Decke über Obergeschoss als Balkenlage. Fluchtbalkonkonstruktion aus Brettschichtholz zur Aufnahme von Betonfertigteilen. Individuelle Holzfenster nach Mass mit Fluchttürfunktionen. Dachoblichter in Holz-Metall-Konstruktion mit RWA-Funktion. Hoher Anspruch an Gestaltung und detailgetreue, exakte Ausführung.


title: Chandieu - 1263TI-Bis - Terrazzo

description: Travaux : Terrazzo - CFC 281.5 Estimation : CHF 1'169'000.- HT


name: ACCEO SA,Route du Stand17, 1260 Nyon, Suisse

name: MVT Architectes SA, à l'attention de Christophe Imboden,Chemin du Triangle 8, 1295 Mies, Suisse, Téléphone: 022 950 96 10, Fax: 022 950 96 12, E-mail:

title: Construction de 5 immeubles (25 appartements) à Versoix - Lot 15, CFC 251 - Sanitaire

description: Construction de quatre immeubles de logements communaux de cinq appartements chacun et d'un immeuble de cinq appartements en PPE. Les cinq immeubles sont reliés par un parking souterrain commun de 40 places.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde Niederbipp / Bauverwaltung,à l'attention de Herr René Suter, Dorfstrasse 19, 4704 Niederbipp, Suisse, Téléphone: 032 633 60 40, Fax: 032 633 60 61, E-mail:

title: PSZ Neubau KiGa-Pavillon - BKP 214 Montagebau in Holz

description: Neubau KiGa-Pavillon in Holzbauweise, Nutzung ca. 1 Jahr als Schulprovisorium, anschliessend Umbau zu 3-fach KiGa.

eligibilityCriteria: Siehe Dossier '02 - Generelle Angaben zur Ausschreibung'


title: EMS Maison de Vessy Soumission de ferblanterie et étanchéité

description: Travaux de Couverture Ferblanterie et étanchéité souples de toitures plates.


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, Service des ponts et chaussées, Section projets routiers, à l'attention de Denis Wéry,Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 305 36 44, Fax: +4126 305 37 10, E-mail:

title: Axe 1210/2 - LOT 2 - Assainissement du pont de la Tuffière à Corpataux-Magnedens / Arconciel

description: Assainissement complet du pont de la Tuffière, comprenant notamment une modification de son système statique et un renforcement du massif de fondation par des ancrages actifs. Travaux se situant proche de zones de protection des eaux. Quantités principales : - Démolition de la superstructure du pont : 350 m3 (Béton + revêtement) - Excavation : 250 m3 - Armature : 60'000 kg - Coffrage : 725 m2 - Béton : 440 m3 - Etanchéité de pont : 1'000 m2 - Revêtement par asphalte coulé : 200 to

eligibilityCriteria: Classe d'ouvrage III : Ouvrage d'importance extrême pour lequel des carences, même isolées, dans le projet ou l'exécution ont des conséquences graves. Le soumissionnaire doit disposer d'un système certifié de management de la qualité de l'entreprise.


title: Avers Baumeisterarbeiten

description: Betonabbruch 220 m3; Aushub 550 m3; Beton 420 m3; Schalung 900 m2; Bewehrung 30'000 kg; UG 0/45 400 m3; Belagsmischgut 320 t


title: Ingenieurdienstleistungen: Rifferswil / Hausen a. Albis, Albisstrasse

description: Gemäss Leistungsbeschrieb.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Fachkompetenz und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (Als Schlüsselpersonen gelten Projektleiter, Projektleiter Stv. Bauleiter und Bauleiter Stv.): 20
Auftrags- und Projektanalyse: 20
Die Bewertung erfolgt über eine Skala von 0 (nicht beurteilbar) bis 5 (sehr gute Erfüllung):
Preis: 60
Fachkompetenz und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen (Als Schlüsselpersonen gelten Projektleiter, Projektleiter Stv. Bauleiter und Bauleiter Stv.): 20
Auftrags- und Projektanalyse: 20
Die Bewertung erfolgt über eine Skala von 0 (nicht beurteilbar) bis 5 (sehr gute Erfüllung):


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Erweiterung Magazin Stadtgärtnerei, Strassburger Allee 14, Basel, BKP 25 Sanitärinstallationen

description: Das Bauvorhaben Magazin Stadtgärtnerei bezweckt den Um- und Anbau der Fahrzeughalle für den Unterhaltsbetrieb West der Stadtgärtnerei sowie Garderoben und Aufenthaltsräume für die Stadtgärtnerei und die Stadtreinigung. Das Bauvolumen umfasst rund 5'200 m3 bzw. eine Bruttogeschossfläche von rund 1'370 m2.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: Schülertransporte HZI.

description: Gegenstand und Umfang des Auftrags: Schülertransporte mit und ohne Rollstühle auf den Transportachsen: Strecke 1: Rothenthurm – Sattel – Steinerberg – Goldau, — Ibach (ca. 55 km), Strecke 2: Küssnacht – Arth, — Goldau, — Lauerz, — Ibach (ca. 50 km), Strecke 3: (evtl. Sisikon) – Gersau – Brunnen, — Ibach (ca. 40 km), Strecke 4: Steinen – Schwyz – Seewen, — Ibach (ca. 22 km). Diverse Schulbustransporte während den Unterrichtszeiten im Raum Rickenbach, Schwyz. Die Strecken und Schülerzahl können sich je nach Schülermutationen verändern. Sicherheits und weitere Leistungen sind aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich. Es gelten die aktuellen Bestimmungen zur Durchführung von Schülertransporten gemäss Merkblatt des Verkehrsamtes Schwyz vom 1. März 2006.

Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz

street: Gotthardstraße 126


name: Einwohnergemeinde Baar Abteilung Planung / Bau, Hochbau, 6340 Baar

title: Energetische Sanierung Schulhaus Sternmatt II, Baar

description: Nebst der energetischen Sanierung der Fassade wird nachfolgend aufgelisteter Sanierungsbedarf mit dem Architekturbüro, welchem der Zuschlag erteilt wird, in Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin, den Nutzern und allfälligen Fachplanern ausgearbeitet (in aufwandbestimmenden Baukosten enthalten): • Demontage und Ersatz der Untersichten mit zusätzlicher Wärmedämmung • Demontage und Ersatz der bestehenden Oblichter (auf Flachdach) • Ersatz der bestehenden Gasheizung (neue Erzeugung) • Ersatz der bestehenden Solaranlage (eventuell zusätzliche Photovoltaikanlage) • Ersatz der bestehenden Beleuchtung durch energiefreundliche Leuchten • Ersatz der Schliessanlage durch Kaba Exos • Modernisierung und Ersatz des Warenaufzuges im Altbau der Schule • Ersatz und Ergänzung der ganzen UKV (Universelle Kommunikationsverkabelung) inkl. Racks • Ersatz der mobilen Zwischenwände im 1. OG des Altbaus zum Korridor mit einer festen Wand, Zimmer zu Zimmer bleibt mobil • Ersatz der bestehenden Stromverteilung und der Monoblöcke im Untergeschoss • Teilersatz von Sanitärapparaten • Ersatz der Bodenbeläge in den Natur- und Zeichnungszimmern • Neuer Anstrich der Wände und Decken in den Klassenzimmern Nachfolgender Sanierungsbedarf behält sich die Auftraggeberin optional, als spätere Etappen, offen (nicht in aufwandbestimmenden Baukosten enthalten): • Energetische Sanierung der Fassade des Erweiterungsbaus von 1995 • Sanierung des Flachdachs

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Modernisation de la cabine BT 29 tableaux electriques et faux plancher

description: Fourniture, pose et mise en service de tableaux électriques "Ensemble de série" selon la norme EN 60 439-1.


name: Einwohnergemeinde Lauterbrunnen Bauverwaltung,à l'attention de Daniel von Bergen, Gemeindehaus Adler, Gsteigermatte 459B, 3822 Lauterbrunnen, Suisse, Téléphone: 033 856 50 70, Fax: -, E-mail:

title: ARA Lauterbrunnen: Elektromechanische Ausrüstung Membranbioreaktor (MBR)

description: Elektromechanische Ausrüstung für den Umbau der bestehenden Nachklärbecken in Membranbioreaktoren (inkl. Biologie)


name: Amt für Informatik,à l'attention de Stefan Heinzer, Bahnhofstrasse 14, Postfach 1235, 6431 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 / 819 24 50, Fax: 041 / 819 24 79, E-mail:

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung werden im Rahmen des Projektes "Ausbau und Erneuerung Datenspeicherinfrastruktur 2014" die Komponenten des Datenhaltungssystems NetApp erweitert und erneuert. Dabei handelt es sich um eine vorgegebene Hardware/Software-Lieferung inkl. Wartung und Support


title: Strassen- und Werkleitungssanierung, Zentrumsgestaltung alte Landstrasse / Lindenstrasse

description: Strassen- und Werkleitungssanierung. Hauptkubaturen: - Strassensanierung 3000 m2 - Belagssanierung 2000 m2 - Pflästerung 250 m2 - Betonplatte 140 m2 - Wasserleitung NW 200, L=200 m


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4 / PF 3768, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: Kanton Luzern, Reinigungsarbeiten

description: Gegenstand des Auftrags: a. Standort: Kanton Luzern, 32 Objekte (57‘465m2) b. Lose: - Los 1 Luzern Nord: 9‘099m2 (5 Objekte) - Los 2 Luzern Süd I: 9‘884m2 (6 Objekte) - Los 3 Luzern Süd II: 10‘579m2 (4 Objekte) - Los 4 Luzern Mitte I: 12‘608m2 (5 Objekte) - Los 5 Luzern Mitte II: 10‘570m2 (5 Objekte) - Los 6 Grossraum Luzern: 4'725m2 (7 Objekte) c. Art der Leistungen: - Unterhaltsreinigung (alle Objekte) - Fensterreinigung (alle Objekte, nach Auftrag) - Spezial- und Grundreinigung (alle Objekte, nach Auftrag) - Hauswartung (bei 5 Objekten resp. zwei Losen relevant)

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Baulacre 8 (1228TI) Chapes et revêtements de sols sans joints

description: Travaux de chapes et revêtements de sols sans joints Estimation : CHF 389'510.-


name: BELLONI SA,1, rue des Moraines, 1227 Carouge, Suisse

name: Fondation Communale Immobilière de Lancy,70 rte du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy, Suisse

title: Assainissement de façades, retrait du plomb des peintures, sciage des garde-corps.