name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N2 EP 19 Melide-Gentilino, prestations de soutien à commettant.

description: La répartition EP 19 Melide – Gentilino est situé long l'autoroute N02 dans le tronçon entre le portail Sud du tunnel "S. Salvatore" (également appelé galerie Melide ou galerie Melide — Grancia) et le portail Nord de la galerie "Collina d'Oro" (également appelé galerie Gentilino), km 18700 – km 23900 y compris l'entier dégagement Lugano Sud. Le projet de conservation global est divisé en trois sections principales, distinctes l'une de l'autre, tels que: — segment partielle B (SP B): projet d'assainissement pour le tronçon d'autoroute entre le portail Nord du tunnel Melide — Grancia et le portail Sud du tunnel de Gentilino compris l'entier dégagement de l'autoroute Lugano Sud (entre le km 20.300 et le km 23.300 km); — segment partielle C (SP C): projet d'assainissement du tunnel Melide — Grancia (entre le km 18.700 et le km 20.300); — segment partielle D (SP D): projet d'assainissement du tunnel Gentilino (entre le km 23.300 et le km 23.900). La fourniture de soutien au commettant, objet du présent appel d'offres, qui concerne le soutien au commettant dans le développement des bases du projet, dans les achats, dans la gestion économique et dans la gestion de la qualité ainsi que dans l'accompagnement technique du projet. En particulier le soutien au commettant suivra les suivantes phases: — de conception DP / MP, procédure d'adjudication (S) et pour la phase de construction (B) et l'exécution de l'intervention (MA) qui seront nécessaire pour le projet "SPB”; — de construction (B) et exécution de l'intervention (MA) qui seront nécessaire pour le projet "SPC”; — de conception AP, procédure de publication (P), conception DP / MP, procédure d'adjudication (S) et pour la phase de construction (B) et l'exécution de l'intervention (MA), qui seront nécessaire pour le projet "SPD”; Pour une description détaillée des prestations voir cfr. de la documentation. Nombre global total d'heures dans cette appel d'offres: 40'300.

awardCriteriaDetails:
Les indications concernant les critères d'adjudication doivent être joints au dossier d'offre::
CA1: Prix:
CA2: Compétences et références des personnes clé par rapport aux tâches à effectuer:
Divisé en::
- CA2.1: Chef du projet (GPL-BHU, personne clé):
- CA2.2: Responsable DGL (DGL-BHU) et chef de projet adjoint (rempl. GPL-BHU):
- CA2.3: Contrôle de gestion économique:
- CA2.4: Contrôle termes et qualité:
L'évaluation des sous critères CA2.1, CA2.2, CA2.3 et CA2.4 sera basé sur les documents suivants présentés adjoint à l'offre::
- référence: analogie de la fonction exercée et de travailler avec ceux qui sont prévus dans le présent appel d'offres (50 % de la relative pourcentage de pondération),:
- curriculum vitae: formation et expérience de travail en référence aux particularités de l'objet du présent appel d'offres (50 % de la relative pourcentage de pondération).:
CA3: Analyse des tâches et façon de procéder:
Divisé en::
- CA3.1: analyse des tâches liées au projet:
- CA3.2: façon de procéder:
CA4: Compétences et références de la société relatives aux tâches à accomplir:
Divisé en::
- CA4.1: la qualité et adéquation de l'organigramme BHU:
- CA4.2: analogie de la fonction et le travail de la référence faite par ceux qui sont impliqués dans ce présent appel d'offres:
Evaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre ce deux extrêmes, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels réductions proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Échelle de notation pour les critères d'attribution restantes:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible:
Aucune information:
1 = critère très mal rempli:
Informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli:
Informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne:
Qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante:
Bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante:
Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

Filippini & Partner Ingegneria SA

street: Via Iragna 11


name: Wynental- und Suhrentalbahn AG (WSB),à l'attention de Marc Lanz, Hintere Bahnhofstrasse 85, Postfach 4331, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 832 83 27, Fax: 062 832 83 01, E-mail:

scheme: CPV

title: Gleichrichteranlagen

documentType: tenderNotice

description: Lieferung der Gleichrichteranlagen Muhen, Uerkenbrücke, Aarau, Suhr und Leimbach. Dokumentation Montageüberwachung und -Begleitung (1. Anlage) Mithilfe bei der Inbetriebnahme (1. Anlage) Option: Lieferung der Gleichrichtertransformatoren

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Abwasserverband Oberwynental Geschäftsstelle c/o EWS Energie AG

title: Ausbau und Sanierung ARA Reinach, E04 - Schaltanlagen

description: Lieferung und Montage von Schaltanlagen

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 70
Erfahrung / Referenzen: 20
Kundendienst (Organisation, Erreichbarkeit, Piketdienst): 10
Angebotspreis (bereinigt): 70
Erfahrung / Referenzen: 20
Kundendienst (Organisation, Erreichbarkeit, Piketdienst): 10


currency: CHF

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

documentType: awardNotice

title: Neubau Biozentrum der Universität Basel, BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten (Paket 3)

description: BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten (Paket 3): 1. bis 3.Untergeschoss, u.a. in den Bereichen Tierräume, Garderoben, Duschen, etc.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100

mainProcurementCategory: works


name: Fehlmann Wasseraufbereitung AG,Bernstrasse120, 3053 Münchenbuchsee, Suisse

title: CFC 353 traitement d'eau piscine

description: Traitements d'eau de piscine

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Travaux Spéciaux Biollay SA,Rte de Denges 32, 1027 Lonay, Suisse

name: Qualis.ch Sàrl, à l'attention de Olivier Bordes,Chemin des Bossons 3, 1018 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Assainissement des structures du parking de Beaulieu

description: Assainissement des structures du parking sous-terrain

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit être une entreprise active dans le domaine de l’assainissement des bétons (CFC 211.7). Conformément aux critères cités dans les documents de l'appel d'offre.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N14, 080205, EP ROBU, auteur du projet/chef de chantier de constr.

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Brühlstrasse 3

B+S AG

street: Muristrasse 60


title: Neubau Basisstufen und Tagesschule Länggasse, Depotstrasse 40, Projektwettbewerb für Generalplanerteams im offenen Verfahren


title: Erweiterung Primarschulhaus "Zelgli", Killwangen

description: Die Schulhauserweiterung umfasst ein zweigeschossiger Gebäudekörper aus Stützen und Deckenplatten in Stahlbeton mit Liftschacht in Stahlbeton und tragende Innenwände in Sicht-Stahlbeton. Die Fassade besteht aus einem hinterlüfteten und wärmegedämmten Holzblockbau mit vorgehängter Sichtbetonfassade. Der Umbau des bestehenden Schulhauses, ein dreigeschossiger Baukörper aus den 70er Jahren, umfasst statische Massnahmen, neue Raumeinteilungen und Teilerneuerung der Haustechnischen Installationen. Zwischen bestehendem Schulhaus und Erweiterung wird eine eingeschossige Aula erstellt. Das Dach der Aula ist als Betonfaltwerk geplant und wird entlang zum bestehenden und neuen Schultrakt auf Wandscheiben abgestützt.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth,à l'attention de Spichtig Adalbert, Mythenstrasse 2, 6410 Goldau, Suisse

title: Neubau Alterszentrum Chriesigarten Arth

description: Neubau Alterszentrum Chriesigarten in Massivebauweise. Ausführung ab Frühjahr 2014


title: Projektingenieurmandat

description: Projektierung und Bauleitung von kommunalen Infrastrukturanlagen (Gemeindestrassen, Entwässerung, Wasserversorgung).


title: Hydrantenleitung Zürcherstrasse

description: Liefern und Montieren der Hydrantenleitung Gussleitung mit Steckmuffen DN 80 bis DN 200 560 m Leitungen in PE, DN 40 bis DN 63 80 m Schieber aus Guss 20 Stk Hydranten 10 Stk

eligibilityCriteria: 18.03.2014 Kosten: Keine


title: Wave propagation laboratory control system

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI)

title: Attribution de 1 poste externe pour la DGSI (LSE 2014-02)

description: Le nombre de postes recherchés et le type de profil sont les suivants : 1 Développeur senior :(réf. : 14-02_301-2895). Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Ecoquartier Jonction (1240TI) portes spéciales

description: Travaux de portes spéciales. Estimation : CHF 194'400.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: N13 EP22: Instandsetzung HRB Rothenbrunnen / ÜF AS Rothenbrunnen

description: Beschrieb Arbeiten: Die Instandsetzung der Hinterrheinbrücke Rothenbrunnen umfasst folgende Arbeiten: - Ersatz Fahrbahnübergang - Ersatz Widerlagertüre - Ersatz Abdichtung und Belag - Ersatz Geländer durch Leitschranke System 64 mit Übe-Teilersatz Kordon - Lokale Instandsetzung des Überbaus und der Widerlager - Ersatz und Umlegung Werkleitungen und Entwässerung - Erneuerung Korrosionsschutzanstrich und Ersatz der äusseren Dichtung bei den Lagern - Applikation Oberflächenschutz bei Bauteilen im Spritzwasserbereich - Einbau von zwei Betonnocken beim Zwischenauflager zur Erdbebenertüchtigung - Anpassungen in den Vorlandbereichen - Ersatz Schutzdächer RhB. Die Instandsetzung der Überführung AS Rothenbrunnen umfasst folgende Arbeiten: -Ersatz Abdichtung und Belag -Teilersatz Kordon -Ersatz Geländer durch Leitschranke System 64 mit Übersteigschutz -Ersatz und Umlegung Werkleitungen und Entwässerung - Aufdoppelung Gehweg (normkonforme Ausbildung) - Anpassungen in den Vorlandbereichen - Instandsetzung Pfeiler. Verkehrsführung, Einfluss auf Arbeiten: Auf den Überführungen wird der Verkehr während der Bauzeit einspurig mit Lichtsignal geführt. Die Arbeiten sind dementsprechend in 2 Bauphasen auszuführen. Der Betrieb der RhB darf während der Bauzeit nicht tangiert werden. Die Strasse unterhalb der HRB muss während der gesamten Bauzeit befahrbar bleiben. Ausmass: - Abdichtung: ca. 1680 m2 - Belag: ca. 640 t - Betonabbruch: ca. 200 m3 - Beton: ca. 210 m3 - Bewehrung: ca. 32‘000 kg - Fahrbahnübergang: ca. 11 m - Entwässerung: ca. 120 m - Werkleitungen: ca. 1‘400 m.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 10
ZK3.1 Detaillierter Beschrieb einzelner Bauabläufe und deren Besonderheiten 4%:
ZK 3.2 Plausibilität des Bauprogramms 6%.:
ZK4: INHALT, QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, TECHNISCHER BERICHT, SCHLÜSSELPERSONEN, QM-KONZEPT UND RISIKOANALYSE): 20
ZK4.1: Technischer Bericht und eingereichte Unterlagen 4%:
ZK4.2: Baustelleninstallation, Logistik- und Gerüstkonzept 4%:
ZK4.3: Referenzprojekt und Lebenslauf Bauführer 4%:
ZK4.4: Referenzprojekt und Lebenslauf Polier 4%:
ZK4.5: QM-Konzept und Risikoanalyse 4%.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Bewertung ZK2 Bauprogramm erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
Die gesamte Anzahl effektiver Arbeitstage als Vorgabe der Bauherrschaft beträgt 189 Wochenarbeitstage (2015: 45Tg / 2016: 144Tg ).:
Die Differenz zwischen dem Bauprogramm des Unternehmers und der Vorgabe des Bauherr wird ermittelt und folgendermassen bewertet::
Note 0 = Arbeitstage Unternehmer > 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 1 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 2 = Arbeitstage Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr:
Note 3 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 9 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 4 = Arbeitstage Unternehmer 10 bis 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 5 = Arbeitstage Unternehmer > 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: 20
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 10
ZK3.1 Detaillierter Beschrieb einzelner Bauabläufe und deren Besonderheiten 4%:
ZK 3.2 Plausibilität des Bauprogramms 6%.:
ZK4: INHALT, QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, TECHNISCHER BERICHT, SCHLÜSSELPERSONEN, QM-KONZEPT UND RISIKOANALYSE): 20
ZK4.1: Technischer Bericht und eingereichte Unterlagen 4%:
ZK4.2: Baustelleninstallation, Logistik- und Gerüstkonzept 4%:
ZK4.3: Referenzprojekt und Lebenslauf Bauführer 4%:
ZK4.4: Referenzprojekt und Lebenslauf Polier 4%:
ZK4.5: QM-Konzept und Risikoanalyse 4%.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Bewertung ZK2 Bauprogramm erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
Die gesamte Anzahl effektiver Arbeitstage als Vorgabe der Bauherrschaft beträgt 189 Wochenarbeitstage (2015: 45Tg / 2016: 144Tg ).:
Die Differenz zwischen dem Bauprogramm des Unternehmers und der Vorgabe des Bauherr wird ermittelt und folgendermassen bewertet::
Note 0 = Arbeitstage Unternehmer > 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 1 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr:
Note 2 = Arbeitstage Unternehmer gemäss Vorgabe Bauherr:
Note 3 = Arbeitstage Unternehmer 1 bis 9 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 4 = Arbeitstage Unternehmer 10 bis 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr:
Note 5 = Arbeitstage Unternehmer > 15 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: H3a Vazerol Mauersanierungen Baumeisterarbeiten

description: Instandsetzung Mauerwerk 100 m2; Gemischtmauerwerk 300 m2


name: Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP), à l'attention de David Siffert,Rte de Bâle 1, 2800 Delémont, Suisse, E-mail:

title: Delémont UETP - PGEE - Entretien des collecteurs, des dépotoirs et des ouvrages spéciaux

description: Travaux de nettoyage des collecteurs existants et des regards de contrôle.(env. 63'000 m) Travaux de vidange et de nettoyage des dépotoirs de route. (env. 2'400 p) Travaux de vidange et de nettoyage des décanteurs, séparateurs d'huile, chambre de pompage, déversoirs d'orage, siphons et autre ouvrages. (34 p)

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: FONDATION DE LA VILLE DE GENEVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL (FVGLS), à l'attention de Miltos THOMAIDES,21, avenue de France, 1202 Genève, Suisse, Téléphone: 022.321.72.48, E-mail:

title: Immeuble mixte (activités et habitations) - 633 RIEU MALAGNOU - Travaux de plâtrerie, cloisons sèches

description: Construction d'un immeuble mixte, comprenant 3 sous-sol de parking et caves. 8 étages et attique (35 appartements). Un rez de chaussée avec arcade et locaux communs.


title: 7 Slot 64x VME Crates

description: VME64x Einschübe zur Aufnahme der Komponenten des Kontrollsystems

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Organisation und finanzielle Situation: 10
Einhaltung der Spezifikation: 60
Preis: 30
Organisation und finanzielle Situation: 10

procurementMethodDetails: Open procedure


title: Hochwasserschutz Innertkirchen

description: Ufererhöhungen und Stützmauern links- und rechtsufrig der Aare (Dammbau, Beton- und Natursteinmauern) inner- und ausserorts, totale Baulänge ca. 2'000 Lfm, Renaturierung Urbachwasser und Aarevorland (Erdarbeiten, Blocksätze), Anpassung Infrastrukturen (Strassenbau).

eligibilityCriteria: Angebote vollständig und rechtsgültig unterzeichnet Angebot fristgerecht der Post übergeben Selbstdeklaration mit Nachweisen eingereicht und rechtsgültig unterschrieben. Teilnahme an der obligatorischen Begehung vom 2. Juli 2014, 15.30 Uhr, Treffpunkt PP KWO Hauptgebäude, Grimselstrasse, 3862 Innertkirchen. Koordinaten 660750 / 172500. Abgabe der Unterlagen ausschliesslich an die Unternehmungen gemäss Anwesenheitsliste der Begehung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Angebotspreis: 70
Fachkompetenz des Baukaders: 15
Vorgehenskonzept / Organisation / Logistik: 10
Gewässerschutz / Hochwassermanagment/ Umwelt: 5
Bereinigter Angebotspreis: 70
Fachkompetenz des Baukaders: 15
Vorgehenskonzept / Organisation / Logistik: 10
Gewässerschutz / Hochwassermanagment/ Umwelt: 5


name: Einwohnergemeinde Hilterfingen, vertreten durch den Gemeinderat, Staatsstrasse 18, Postfach 36, 3652 Hilterfngen

title: Neubau Feuerwehrmagazin/Werkhof Hünibach

description: Das neue Feuerwehrmagazin und Werkhof ist über die Staatsstrasse erschlossen und bettet sich mit minimalsten Terrainveränderungen in das bestehende Gelände ein. Eine breite und direkte Zu- und Wegfahrt erschliesst über einen einzigen Vorplatz sämtliche Aussenanlagen, Parkplätze und die eigentliche Fahrzeughalle. Der eingeschossige Winkelbau, vorwiegend im Terrain stehend, wird in Stahlbeton vor Ort als ‚Sockel‘ gebaut und übernimmt sämtliche statischen Funktionen. Die eigentliche Fahrzeughalle wird in Holzbau ausgeführt. Mittels Stützen und Dachträger aus Holz wird die Halle aufgebaut und mit vorgefertigten Dach- und Wandelementen ausgefacht. Der geschosshohe ‚Träger‘, welcher Galeriegeschoss und Fahrzeughalle abtrennt, ermöglicht die Fahrzeughalle stützenfrei auszuführen.


name: Atelier d'architecture Ivan Kolecek,Rue Enning 8, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 320 88 50, E-mail:

title: Fouilles archéologiques abbatiale de Payerne

description: Fouilles archéologiques préventives, documentation exhaustive de l'état actuel des vestiges, élaboration des données archéologiques récoltées

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG

name: Infrastruktur, Projekte, Netzprojekte, Projektmanagement, Projekte Bau

title: Birr – Mägenwil/Gexi, Übergangsmassnahmen Chestenberg.

description: Description du projet: Situation initiale: Des mesures d'infrastructure «mineures» doivent être mises en place pour décharger le goulet d'étranglement que représente la ligne Aarau– Zurich afin que l'offre en trafic régional et en trafic marchandises soit d'une qualité acceptable et que la mise en service du nouveau tronçon de Chestenberg puisse être reportée à une étape d'aménagement ultérieure du projet Prodes. L'office fédéral des transports (OFT) avait, à cet effet, octroyé un mandat d'étude au cabinet SMA+. Par la suite, CFF SA a approfondi l'une des variantes dans le cadre d'une étude d'objet. L'avant-projet est à présent en cours. Le projet porte sur les aménagements d'infrastructures suivants: — GEXI, diagonales d'échange supplémentaires, — boucle de Mägenwil (nouvelle ligne de raccordement de Birr à Mägenwil) avec — raccordement à la gare de Mägenwil (transformation de la gare et de ses 2 groupes d'appareils de voie). Prestations attendues: Les prestations attendues portent en premier lieu sur les activités de planification en génie civil et structures porteuses en tant que directeur général. De plus, des travaux auxiliaires doivent être fournis dans une moindre mesure afin de soutenir les services spécialisés dans l'architecture et le câblage. Les prestations suivantes doivent notamment être fournies pour la direction générale du projet: — planification des phases de construction pour l'ensemble du projet, — rédaction des plans de coordination, — rédaction du plan d'aménagement, — rédaction des plans de présentation destinés aux tiers, — soutien de la direction générale des travaux. L'offre doit porter sur les phases suivantes: — 32 projet de l'ouvrage, y c. quelques prestations faisant partie de la phase d'avant-projet, — 33 procédure de demande d'autorisation, procédure d'approbation des plans, — 41 appels d'offres, — 51 projet d'exécution, — 52 exécution de l'ouvrage, — 53 mise en service, achèvement, examen final, documentation finale.

awardCriteria: ratedCriteria

street: Zentralstraße 1, Postfach 4267

street: Hochstrasse 48


name: BLS AG, à l'attention de Jan Förster,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

description: Los 4 - gesamtes Einzugsgebiet Vermietung von Presscontainer inkl. sämtlicher Reparatur- und Instandhaltungstätigkeiten.

description: Los 3 - Wallis - kostenlose zur Verfügung Stellung der Sammelbehälter - gesetzeskonformer Transport der zu entsorgenden Stoffe vom Abgabe-Standort der BLS bis zur definierten Entsorgungs-Stelle inkl. aller dazu benötigten Dokumente - gesetzeskonforme Entsorgung und Recycling aller Stoffe inkl. sämtlicher geforderten Nachweise und Statistiken

description: Los 2 Oberland - kostenlose zur Verfügung Stellung der Sammelbehälter - gesetzeskonformer Transport der zu entsorgenden Stoffe vom Abgabe-Standort der BLS bis zur definierten Entsorgungs-Stelle inkl. aller dazu benötigten Dokumente - gesetzeskonforme Entsorgung und Recycling aller Stoffe inkl. sämtlicher geforderten Nachweise und Statistiken

description: Los 1 - Mittelland und Emmental - kostenlose zur Verfügung Stellung der Sammelbehälter - gesetzeskonformer Transport der zu entsorgenden Stoffe vom Abgabe-Standort der BLS bis zur definierten Entsorgungs-Stelle inkl. aller dazu benötigten Dokumente - gesetzeskonforme Entsorgung und Recycling aller Stoffe inkl. sämtlicher geforderten Nachweise und Statistiken

title: Entsorgung

documentType: cancellationDetails

description: Ziel der Ausschreibung ist die Evaluation einer einheitlichen, konzernweiten Lösung für die Entsorgung aller anfallenden Abfälle und Wertstoffe gemäss Pflichtenhefte. Mit dieser Lösung stellt die BLS die umwelt- und gesetzeskonforme Entsorgung inkl. entsprechender Dokumentierung ab Sammelstelle der genannten Entsorgungsmaterialien sicher. Über die Standardisierung der Entsorgungsprozesse und der Reduktion der externen Entsorgungspartner können die Entsorgungskosten optimiert werden. Damit ergeben sich transparente, nachvollziehbare Informations-, Stoff- und Werteflüsse.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

title: Klima Lüftung Wartung Produktion Energie BE - Dienstleistungsvertrag

description: Die IWB schreibt einen Dienstleistungsvertrag für die Instandhaltung der Klima -und Lüftungsanlagen der Produktion Energie BE aus. Er umfasst die Arbeiten für Wartung, Inspektion und Instandsetzung der Anlagen an den folgenden Örtlichkeiten • Kehrichtverwertungsgsanlage KVA Basel, Hagenaustrasse 40, 4056 Basel • Fernheizkraftwerk Volta, Voltastrasse 29-31, 4056 Basel • Heizwerk Bahnhof, Solothurnerstrasse 18, 4051 Basel • Holzkraftwerk Basel AG, Hagenaustrasse 70, 4056 Basel • Heizwerk Rosental, Maulbeerstrasse 60, 4057 Basel Der Dienstleistungsvertrag wird auf eine Dauer von 2 Jahren mit der Option auf zwei Verlängerungen um je ein Jahr abgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis Wartung und Pikett: 60
Erfahrung Anbieter: 20
Erfahrung Projektleiter: 20
Angebotspreis Wartung und Pikett: 60
Erfahrung Anbieter: 20
Erfahrung Projektleiter: 20


name: Bezirk Küssnacht,à l'attention de Ressort Infrastruktur, Seeplatz 2/3, 6403 Küssnacht am Rigi, Suisse

title: Sunnehof - das Zuhause im Alter, Erweiterung und Umbau / BKP 221.1 Fenster Holz/Metall

description: Lieferung und Montage der kompletten Fenstersysteme. Ein- und mehrfeldrige Fenster mit VSG Absturzsicherung, Hebeschiebetüren 3-fach IV-Verglasung 0,7 W/m2K, Gesamtfläche ca. 700m2. Ersatz best. Fenster durch Brandschutzfenster


name: Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion Hochbauamt.,à l'attention de Laurent Aubry, Route des Daillettes 6, 1700 Freiburg, Suisse, Fax: +41 26 305 38 03, E-mail:

description: CFC 261 Installations de transport

description: CFC 25 Installations sanitaires

description: CFC 244 Installation de ventilation

description: CFC 242 Production de chaleur

description: CFC 235.1 Détection incendie

description: CFC 233.3 Lustrerie de secours

description: CFC 233.1 Leuchten und Lampen, Los 1

description: CFC 232 Installations à courant fort et faible

description: CFC 231 Appareils à courant fort

description: CFC 223 Protection contre la foudre

description: CFC 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

description: CFC 211.1 Echafaudages

description: CFC 201.1 Terrassements et CFC 172 Enceinte de fouilles

title: Fachhochschulen für Soziale Arbeit und für Gesundheit Freiburg, Los 1

description: Bau eines neuen Gebäudes für die Fachhochschule Freiburg für Soziale Arbeit (FHF-SA) und die Hochschule für Gesundheit Freiburg (HfG-FR) im Zeughausareal; Abbruch des Hangars (16c) und der Tankstelle (16d); Anpassungen der Fassade des Hauptgebäudes (16).


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fachstelle für Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau, BKP 221 Fenster in Holz

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Planung, Lieferung und Montage von neuen Holzfenstern und einzelnen Holztüren in der Nord-, Süd-, Ost- und Westfassade, vom 1. bis 3. Obergeschoss. Im 1.OG Nordfassade und in der West- und Ostfassade erhalten die Fenster und Türen 2-fach Restaurations-Isolierverglasungen mit integrierten Wiener Sprossen. Im 3.OG 3-fach Isolierverglasungen mit integrierten Wiener Sprossen (nur Südfassade). Die Fenster im 3.OG Nordfassade und die Türen im 3.OG und im UG müssen die Widerstandsklasse RC 2 erfüllen. Im grossen Treppenhaus Südfassade werden die bestehenden Fenster nur teilsaniert, d.h. neue 2-fach Restaurations-Isolierverglasungen mit integrierten Wiener Sprossen und neue horizontale Holz-Wetterschenkel. Zusätzlich sind einzelne Fenster mit RWA-Antrieben auszurüsten. Dort wo neue Fenster-, Türen- und Sonneschutzbauteile montiert werden, sind auch Demontage- und Entsorgungsleistungen zu erbringen. In der Ostfassade werden im Treppensaal bestehende Fenster mit RWA-Antrieben ausgerüstet. Die Fenster im 3.OG Nord- und Südfassade erhalten aussen liegende Spezial-Sonnenschutzmarkisen für erhöhte Windgeschwindigkeiten und innen Blendschutz- und Verdunklungsanlagen. Die Fenster im 1.OG Nordfassade und im grossen Treppenhaus Südfassade erhalten Blendschutvorhänge als Zugsystem. Sämtliche Anlagen werden elektrisch betrieben/gesteuert.


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Grünpflegearbeiten Unterhaltsregion II

description: Wiesen mähen entlang von Staats und Hochleistungsstrassen


name: architech sa,rte de Meyrin 12a / CP 52, 1211 Genève 7, Suisse, E-mail:

title: Piscine couverte de Montoly

description: Construction d'une piscine couverte au lieu-dit "Montoly".


title: Planung und schlüsselfertige Realisierung eines Ersatzneubaus des Kantinenpavillon A (WKPA) im Westareal des PSI mit Totalunternehmervertrag

description: Planung und schlüsselfertige Realisierung eines Ersatzneubau des (WKPA) Kantinenpavillon A im Westareal des PSI mit Totalunternehmervertrag. Das bestehende Gebäude wird bis und mit Erdgeschoss rückgebaut. An dessen Stelle wird ein Ersatzneubau 3 Geschossig in Fertigelementbauweise erstellt. Das Gebäude wird für die Lehrlingsausbildung (Werkstätte EG) und als Bürogebäude genutzt. Alle nötigen Anpassungen an Fundamenten und Erschliessung so wie Untergeschoss sind Teil des Angebotes.

eligibilityCriteria: 14.10.2014 Kosten: Keine


name: Mairie de Versoix, service des bâtiments

title: Projet Le Boléro - parquet et plinthes.

description: Fourniture et pose des revêtements en parquet et plinthes

street: 18 route de Suisse


name: Hochbauamt Kanton Zug,à l'attention de Martin Wieser, Aabachstr. 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 54 08, Fax: 041 728 54 09, E-mail:

title: KSM Kantonsschule Menzingen / Aussensportanlage

description: Gerätehaus für die neue Aussensportanlage der Kantonsschule Menzingen KSM. Ausführung in Beton.


name: Politische Gemeinde Erlenbach, Liegenschaftenkommission,à l'attention de Daniel Kaufmann, Seestrasse 59, 8703 Erlenbach, Suisse, Téléphone: 044 913 88 22, Fax: 044 913 88 01, E-mail:

title: Kleinschwimmbecken Allmendli Erlenbach

description: Umnutzung einer Zivilschutzanlage in ein Kleinschwimmbad für eine Schule.

eligibilityCriteria: Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte, nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote oder solche, bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestützt auf § 28 lit. h SVO ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Leistungsverzeichnisse abgeändert werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Qualität, Referenzen: 20
Leistungsfähigkeit des Unternehmens: 10
Schlüsselpersonen: 5
Lehrlinge im Betrieb: 5
Preis: 60
Qualität, Referenzen: 20
Leistungsfähigkeit des Unternehmens: 10
Schlüsselpersonen: 5
Lehrlinge im Betrieb: 5


title: Acquisition de Serveurs-Lames.

description: Acquisition, installation et configuration de serveurs-Lames.

Hopital du Valais (RSV)

street: Avenue Grand-Champsec 86, CP 800


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Nest Empa BKP215 Fassaden/BKP221 Fenster/ BKP224 Bedachungsarbeiten/BKP228 Äussere Abschlüsse

description: Nest, der neue Leuchtturm auf dem Campus der Empa in Dübendorf - ein Forschungsgebäude als Plattform für die experimentelle Forschung im Bereich der zukünftigen Gebäudetechnik und als Wohnort der internationalen Forscherteams

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20
Preis: 50
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Termine: 20


name: Schule Volketswil,à l'attention de Peter Heydle, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil, Suisse, Téléphone: 0041449102222, Fax: 0041449102223, E-mail:

title: Erweiterung Schulhaus In der Höh, 8604 Volketswil.

description: Neubau: 24 Universalräume, Doppelturnhalle, Neben- und Technikräume. Total Geschossflächen: ca. 6'200m2. BKP 24 Heizungsanlagen: Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung: Erweiterung Bestand mit neuem Gasheizkessel, Fernleitung zum Erweiterungsbau, Wärmeverteilung über Bodenheizung. Lüftungsanlagen: Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für Teilzonen Unterrichtsbereiche sowie sämtliche Nebenräume. Sanitärinstallationen: Wassererschliessung ab Bestand, Wasserzuleitung zu Erweiterungsbau, Verteilbatterie, Wassererwärmung, Verteilleitungen, sanitäre Apparate, Enthärtungsanlage

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibung


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N03/70 Instandsetzung Gehwegauskragung Mühlehorn

description: Die Instandsetzungsarbeiten umfassen folgende Arbeiten: Instandsetzung der Kragplatten: Der Konsolkopf der auskragenden Platte wird komplett ersetzt durch einen 35cm breiten durchgehenden Konsolkopf. Die Bereiche der Plattenfugen werden teilweise komplett ersetzt und ein kraftschlüssiger Fugenschluss realisiert. Die Kragplattenoberseite wird flächig reprofiliert. Auf der Plattenunterseite erfolgt eine lokale Betoninstandsetzung. Die alten Leerrohre der Zugschächte in der Kragplatte werden verfüllt. Die Erneuerung des Oberbaus erfolgt mit einer Versiegelung, PBD Abdichtung und 2 Gussasphaltschichten. Alle Entwässerungsschächte auf der Gehwegauskragung werden ersetzt. Das Geländer auf dem Konsolkopf wird ersetzt durch ein Staketengeländer (inkl. Erdung) der Höhe 1.3m wie bei Radwegen gefordert. Das SBB - Schutzdach im 2-spurigen Bahnbereich wird abgebrochen und durch ein ebenfalls nach oben geneigtes Schutzdach (inkl. Erdung) ersetzt. Dabei wird das Schutzdach nach Vorgabe SBB um 100m in Richtung Chur verkürzt. Das anfallende Wasser wird wie bisher über eine Rinne und Ablaufrohre in die Fallleitungen in der Stützmauer abgeleitet. Instandsetzung der Stützmauern: Die hohen Mauerelemente des Stützmauer-Typs C werden durch Anordnung von jeweils 2 vorgespannten Felsankern je Mauerelement rückverankert. Die lokal ausgebrochenen Fugen der Natursteinverkleidung der Stützmauern werden instand gesetzt. Damit sich kein Wasser hinter den Stützmauern stauen kann, werden beim Mauertyp C je Mauerelement 2 Drainagebohrungen durchgeführt. Instandsetzung Entwässerungsleitungen: Die gemeinsam (ASTRA und SBB) genutzte Entwässerungs- und Sickerleitung entlang des Mauerfusses auf Niveau SBB wird auf einer Länge von ca. 130m ersetzt. Zwei defekte Entwässerungsleitungen auf Niveau Nationalstrasse werden durch Inliner resp. das Einstossen eines neuen Rohres verstärkt resp. ersetzt. Kragplatten: Ersatz Abdichtung und Belag: ca. 1'540 m2 Fugenloser Ersatz bestehender Konsolkopf: ca. 540 m Ersatz bestehendes Geländer (inkl. Erdung): ca. 540 m Abbruch bestehendes SBB - Schutzdach: ca. 200 m Montage neues SBB - Schutzdach (inkl. Erdung): ca. 100 m Flächige Betoninstandsetzung Draufsicht Kragplatte: ca. 1'420 m2 Betoninstandsetzung Draufsicht Kragplatte (Fugenbereich): ca. 120 m2 Betoninstandsetzung Untersicht Kragplatte (Fugenbereich): ca. 100 m2 Bewehrungsergänzungen (eingeklebte Bewehrungsstäbe): ca. 5'500 Stk. Injektion bestehender Zuleitungen für Kandelaber: ca. 1'600 m Stützmauern: Regulierbare Kontrollanker (l = ca. 15m): ca. 15 Stk. Regulierbare Messanker (l = ca. 15m): ca. 5 Stk. Einzelverankerungen: ca. 20 Stk. Drainagebohrungen: ca. 26 Stk. Instandsetzung Fugen Natursteinmauerwerk: ca. 1'000 m Entwässerung Sanierung Haltung von KS 36 - KS 38: ca. 100 m (synthesefaserverstärkter Inliner aus Polyesterharz, t = 5mm) Sanierung Haltung KS 38 - KS 40: ca. 10 m (Einstossen PE - Rohr) Ersatz bestehende Einlaufschächte (Gehwegentwässerung): ca. 20 Stk. Gerüstarbeiten: Montage und Demontage Konsolgerüst (Nachtarbeit): ca. 400 m Montage und Demontage Mauergerüst (z. T. Nachtarbeit): ca. 140 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUPROGRAMM (wie Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr): 20
ZK3: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (wie Baustelleneinrichtungen, Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse): 20
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 60
ZK2: BAUPROGRAMM (wie Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr): 20
ZK3: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN (wie Baustelleneinrichtungen, Technischer Bericht, Schlüsselpersonen, QM-Konzept und Risikoanalyse): 20
.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N13 EP06 Parkplatz – Hinterrhein Nord, Generalplaner Trassee und Kunstbauten für die Phasen Detailprojekt bis und mit Abschluss.

description: Le projet englobe le tronçon partiel N13 allant du pont sur le Rhin postérieur situé au nord du tunnel du San Bernardino (km 50.895) jusqu'à la demi-jonction N° 31 de Hinterrhein (km 52.540). Cette partie a été mise en service en 1967. Le tronçon est en service depuis cette date et n'a subi que des modifications ou réfections minimales pendant cette période. Les différents ouvrages d'art du tracé sont en mauvais état et doivent être démolis et remplacés par de nouveaux ouvrages. Le pont de Dorfbach sera démoli en raison de la modification du tracé dans la zone centrale du projet et de l'élaboration d'un remblai de digue. Un nouveau passage souterrain sera créé au niveau de Dorfbach pour raccorder le fond de la vallée. La création d'un nouveau remblai de digue nécessite de modifier différentes installations annexes. La petite centrale et la station d'épuration de la commune de Hinterrhein seront remplacées par de nouvelles installations. La ligne haute tension existante d'ewz sera également touchée par le projet. Elle sera démolie dans la zone du projet et remplacée par une conduite enterrée. Les projets et procédures d'autorisation correspondants font l'objet de procédures séparées mais doivent être intégrés dans l'élaboration du projet. Au pied du talus du nouveau remblai de digue, le cours d'eau Nüland sera déplacé et renaturé. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le tronçon sera modernisé en termes de construction et de technique de sécurité pour respecter les lois, normes et directives actuelles ainsi que les derniers progrès techniques. Un projet définitif a déjà été élaboré pour cette partie. Le mandat mis au concours comprend les phases de projet suivantes. Quantites principales: - Elaboration du projet avec les documents pour l'exécution des travaux env. 11'400 heures, - Appel d'offres env.3'800 heures, - Réalisation env. 13'000 heures, - Autres prestations env. 4 500 heures. Le descriptif des tâches du projet de contrat / des documents de l'offre pour prestations de mandataire s'applique en principe.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien mussten zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden:
ZK1: Preis:
ZK2: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag/QM-Konzept/Risikoanalyse:
Unterteilt in:
— Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag: 15 %:
— Risikoanalyse: 7 %:
— Projektbezogenes QM-Konzept: 3 %:
ZK3: Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen:
Unterteilt in:
— Projektleiter 7 %:
— Stv. Projektleiter 4 %:
— Fachspezialist Trassee 4 %:
— Fachspezialist Geotechnik 6 %:
— Fachspezialist Kunstbauten 4 %.:
Die Evaluation des ZK3 wird für alle Schlüsselpersonen gestützt auf folgende mit der Offerte eingereichten Dokumente erfolgen::
A) Referenz (Vergleichbarkeit der Funktion und des Werkes der Referenz mit Funktion und Werk dieser Ausschreibung) 50 %:
B) Lebenslauf (Bewertung der Ausbildung und Berufserfahrung im Hinblick auf das Projekt): 50 %:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5):
Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet):
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:
0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung:
Punkteberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte):

IG 06 c/o Flückiger + Bosshard AG

street: Theaterweg 1


title: Lieferung und Montage Schlammentwässerung (Dekanter)

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Neubau Schulhausprovisorien ZM10; Baumeisterarbeiten

description: Neubau Schulhausprovisorien ZM10 (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung


title: S 579 A Sanierung Bosslochweg

description: Sanierung der bestehenden Strasse mit neuer Fundationsschicht, Randabschlüssen und Belag. Werkleitungssanierungen und Neuerstellungen. Deckbelagserstellung im Ahornweg. Belagsaufbruch ca. 1‘300 m2 Aushub Werkleitungen fest ca. 1’350 m3 Fundationsschicht lose ca. 650 m3 Beläge ca. 450 to Randabschlüsse ca. 300 m Druckwasserleitung ca. 450 m Elektroleitungsgraben ca. 500 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Bauprogramm: 20
Ökologie: 10
Preis: 70
Bauprogramm: 20
Ökologie: 10


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N02, 080221, EP ACH – BE, projet de maintenance Acheregg – Beckenried.

Hoerni + Partner AG

street: Bahnhofstrasse 26 b


name: Ortsbürgergemeinde St. Gallen Stadthaus,à l'attention de Arno Noger, Gallusstrasse 14, 9000 St. Gallen, Suisse, Téléphone: +41 71 228 85 85, Fax: +41 71 228 85 75, E-mail:

title: Tiefbauarbeiten

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: gemäss Beiblätter / allg. Bestimmungen der Ausschreibungen


name: André SA,Z.A. en Champs-Carroz, 1169 Yens, Suisse

name: Office des Bâtiments - Direction des rénovations,Selon le dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Construction d'un établissement de mesures en milieu fermé-Projet Curabilis Travaux de menuiseries intérieures , mobilier fixe

description: fourniture et pose de mobilier fixe, agencement et armoires.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: STUDIO PROJET SARL,Rue des Noirettes32-34, 1227 Carouge GE, Suisse

name: Fondation Intercommunale des Terrains Industriels et Artisanaux de la Pallanterie, à l'attention de Monsieur Moreno Sella,6 Rte de Compois, 1222 Vésenaz, Suisse, Téléphone: 022.772.01.01, E-mail:

title: ZIAP Parcelle P9

description: Étude et construction d’un bâtiment multi-usages sur 3 ou 4 niveaux de locaux modulables destinés à la location à des entreprises artisanales et/ou industrielles, et disposant de 2 niveaux de parkings en sous-sol. Les travaux de réalisation du bâtiment seront confiés à une entreprise générale.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


title: Assurance choses et travaux de construction

description: Conclusion de 2 contrats d'assurance Choses "All Risks" / Pertes d'exploitation et d'assurance Travaux de construction auprès du même assureur, dès le 01.01.2015.

Gras Savoye (Suisse) SA

street: Rue du Caroubiers 15 – case postale 1836

Basler Versicherung AG

street: Rue Pichard 13


name: Oberingenieurkreis I, à l'attention de Jürg Zingg,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: Les travaux concernent le renouvellement de la construction du pont entier au mème endroit

description: L’appel d’offres officiel est publié sur www.simap.ch 20.06.2014

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Angebotspreis: 60
2. Erfahrungen des Bauherrn mit dem Anbieter: 15
3. Bauprogramm/Bauablauf/Bauverfahren: 25
1. Angebotspreis: 60
2. Erfahrungen des Bauherrn mit dem Anbieter: 15
3. Bauprogramm/Bauablauf/Bauverfahren: 25


name: Municipalité de Vétroz, à l'attention de Nicolas Berner,Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz, Suisse, Téléphone: 0273453776, Fax: 0273453771, E-mail:

description: Terrassements

description: Démolitions, béton armé, maçonnerie.

title: Vetroz place du village

description: Transformation d'une ancienne grange, construction de locaux techniques communaux et d'une place du village. Les marchés concernent 2 soumissions: 201.0 Terrassements 211.5-211.6 Construction en béton coulé sur place, maçonnerie

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Fehlmann Architectes SA,Place du Casino2, 1110 Morges, Suisse

description: Travaux de plâtrerie peinture et faux-plafond plâtre

description: Travaux de chapes

title: Nouvelle salle polyvalente

description: Construction d'une salle de gymnastique double, de locaux annexes, et d'un appartement de gardiennage, réalisation d'un parking souterrain de 31 places et de 4 places extérieures.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.


name: Vallat Partenaires SA Conseils en management de projets et en marchés publics

title: Ville de Lancy - Marché de service de nettoyage

description: Entreprise ou consortium qui possède la capacité (au moins 15 EPT nettoyeurs), les moyens, l'expérience et l'aptitude à fournir des prestations de services sur le territoire genevois en matière de nettoyage de bâtiments, ceci pour un contrat-cadre d'une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2015 au plus tôt.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualités techniques de l'offre:
Organisation du soumissionnaire:
Références:
Développement durable:

street: Rue des Tuillières 1


title: LEB - assainissement Fleur de Lys - appel d'offres génie civil.

description: Actuellement, dans la courbe située à l'amont de la halte de Cery — Fleur-de-Lys, la voie ferrée suit le bord de la route cantonale RC 401b. Il s'agit ici de les écarter l'une de l'autre afin de pouvoir construire l'ouvrage dénivelé et insérer la nouvelle route reliant la RC 401b et la RC 320c conduisant à la commune de Jouxtens-Mézery. Dans ce but, la RC 401b sera déplacée vers l'extérieur du virage et aura un rayon de 120 m, alors que la voie LEB sera transposée vers l'intérieur de la courbe avec un nouveau rayon de 260 m. Devant le refuge communal de la ville de Prilly, un carrefour avec feux sera créé sur la RC 401b au droit de la prolongation de la RC 320c. La nouvelle route descendra depuis ce carrefour pour passer sous le pont à créer pour le chemin de fer. Elle rejoindra ensuite la RC 320c existante au carrefour avec le chemin du Dérochet et la route d'accès à l'Auberge de la Fleur-de-Lys. Cet aménagement figure sur la Pièce 5.1.

CSD Ingénieurs SA

street: Chemin de Montelly 78


name: INDUNI & Cie SA,Avenue des Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: Atelier d'architecture Brodbeck-Roulet sa, à l'attention de M. Hart,12, rue du Pont-Neuf, 1227 CAROUGE, Suisse, Téléphone: 022-342.00.94, Fax: 022-343.18.86

description: Travaux d'aménagements extérieurs-mise en forme de terrain, cheminements, site propre de tramway, plantations, clôture

description: Fourniture et pose de cloisons légères, doublages et enduisages

description: Lustrerie de base

description: Travaux d'infrastructure tramway-démolition, maçonnerie-BA, voies de circulation, superstructure

description: Travaux d'aménagements extérieurs-canalisations, cheminements, bordures, quai pour arrêt tramway.

title: LE MEGARON-CONSTRUCTION D'UN PARKING-DEPLACEMENT VOIES TRAM ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE ASSOCIATIF A LANCY

description: Construction d'un parking souterrain de 220 places (2 niv. sous-sol) Déplacement des voies de tram et arrêts Construction d'un Centre Associatif (1 et 2 étages) sous une grande toiture. Aménagements extérieurs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: AC architectes, Alexandre Clerc architectes SÀRL

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: — Béton de propreté, 3 900 m2, — béton béton-armé, 13 000 m3, — coffrages, 78 000 m2, — armature 1 327 to — canalisations intérieures extérieures et drainages, 980 m.

street: Fonderie 8c — case postale 142


title: Projekt NSHV - Niederspannungshauptverteilung

description: Beschaffung einer neuen Neiderspannungshauptverteilung gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen.


name: Feuerwehr Altstätten-Eichberg,à l'attention de Hans Städler, Postfach 155, 9450 Altstätten, Suisse, Téléphone: 071 755 74 08, Fax: mobile: 076 349 74 0, E-mail:

title: Lieferung eines Standard-Tanklöschfahrzeugs

description: Lieferung Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Altstätten-Eichberg gemäss Beschrieb

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine Kosten


name: Dicastère de l'urbanisme, des bâtiments et des relations extérieures, Services techniques,Pass. Léopold-Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 967 64 14, E-mail:

title: La Chaux-de-Fonds - Rue Jacob-Brandt (ouest)

description: Les travaux comprennent l'assainissement complet des revêtements bitumineux, le remplacement des collecteurs communaux, des bordures et des trottoirs. Des travaux quant à l'eau potable, l'éclairage public, les réseaux Swisscom et Cablecom sont également prévus.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: BAV 80448 SA Herzogenmühle

description: Instandsetzung Umgebung


title: Volloutsourcing Informatik der Gemeindeverwaltung sowie einigen Teilen der Schule

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Planerleistungen Elektro-Ingenieur Neubau Betriebsgebäude SVRW Wil

description: Planerleistungen für alle Elektroingenieurarbeiten - Vorprodukt bis Inbetriebnahme


name: Beltus Sàrl,Avenue du Mont-Blanc31, 1196 Gland, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Chaussures

description: Vêtements spécifiques pour uniformes

description: Accessoires standards

title: Appel d'offres public pour l'acquisition d'uniformes pour les agents de détention

description: L'Etat de Genève cherche à acquérir, pour l'Office cantonal de la détention, des uniformes pour les agents de détention. L'uniforme est composé de différents éléments, soit : • lot 1 : VETEMENTS SPECIFIQUES • lot 2 : ACCESSOIRES STANDARDS • lot 3 : CHAUSSURES

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'AMP du 15 avril 1994 et qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Pour pouvoir participer à la présente procédure d'appel d'offres, l'offre du soumissionnaire doit impérativement contenir les pièces suivantes, au moment de son dépôt : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l'entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des attestations officielles suivantes : a. attestation officielle AVS, AI, AC, APG, Lmat b. attestation officielle LAA c. attestation officielle LPP 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b. attestation de l’OCIRT 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’attestation suivante : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau und Erweiterungsbau, BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Einschaliges Flachdachsystem mit Dampfsperre, Wärmedämmung, Polymerbitumen- Dichtungsbahn und Kronenabdeckung aus Aluman-Blech, teilweise als Nacktdach und teilweise extensiv begrünt. Pfosten-Riegel Holzkonstruktionen mit mehrlagigen Massivholzplatten verkleidet zur Aufnahme der Abdichtungen. Blitzschutzanlage mit Fang- und Ableitungen. Befahrbare einschalige Unterterrain-Abdichtungen mit Dampfsperre, Wärmedämmung und Polymerbitumen-Dichtungsbahn.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: BKP 282.5 Wandbeläge in Holz

description: Wandverkleidungen in Windfang, Cafeteria, Mehrzweckraum, Aufenthaltsräumen OG.


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Institute for Quantum Electronics

title: Millikelvin cryostat for optical measurements in a magnetic field.

street: Auguste-Piccard-Hof 1, HPT

BlueFors Cryogenics Oy Ltd

street: Arinatie 10

countryName: FI


title: Sanierung Rastplatz Heidiland Belagsarbeiten

description: Abschlüsse aus Natursteinen 310 m; Belagsaufbruch 1'700 m2; Betonbelag 1'500 m2


name: Police cantonale section matériel / garage garage

title: Voitures break 4x4, 6 reprises

description: voitures break 4x4, 6 reprises

title: Voitures breaks 4x4, 3 reprises

description: voitures breaks 4x4, 3 reprises

title: Motos de police, 4 reprises

description: motos de police, 4 reprises

title: Véhicules automobiles de Police 2014.

description: Achat de 10 voitures et 4 motos avec reprises des anciennes, répartis en 3 lots.

street: Avenue de France 69

Garage Corbassieres SÀRL

street: Route des Carolins 3

Hostettler AG - Yamaha

street: Haldenmattstrasse 3


name: Caretta-Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Rolf Brugger, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 497 61 61

title: BKP 214 Montagebau in Holz

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Neubau Wohnungen und Begegnungszentrum Rheinfels-Park Stein

description: Neubau: 17 altersgerechte Wohnungen, Restaurant mit 10 Hotelzimmern, Autoeinstellhalle und Parkanlage

eligibilityCriteria: gemäss Beilage "Übersicht zum Submissionsverfahren"


name: ewl Energie Wasser Luzern Holding AG,Industriestrasse6, 6002 Luzern, Suisse

title: Wiederbeschaffung Strom 50 HZ 1. Teil 2015 bis 2017

description: CFF SA soutire du réseau 50Hz une énergie électrique d'environ 300 GWh par an pour quelques 2'200 objets. Par le biais d'un appel d'offre concernant l'approvisionnement de courant, CFF SA recherche des fournisseurs d'énergie pour les lieux sélectionnés. La quantité d'énergie de réapprovisionnement concernant 33 cites définis (43 points de mesure) pour 56,6 GWh/an. Ces prestations seront effectuées au moyen de deux appel d'offre. La première soumission concerne la première partie de 15 points de mesure et comprend un approvisionnement de 30 GWh/an. La durée du contrat débute à partir du 01.01.2015 jusqu'au 31.12.2017. Les lieux concerné par la soumission d'énergie électrique sont actuellement alimenté par le marché libre. La deuxième partie de la soumission concerne 28 points de mesure et comprend un approvisionnement de 26,6 GWh/an. L'appel d'offre se fera séparément d'août/septembre 2014. La soumission sera conformément VOEB art. 19a 1 réduit des publication à 24 jours.

eligibilityCriteria: selon documents de l'appel d'offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, welches schliesslich den Zuschlag erhält, erfolgt allein gestützt auf den tiefsten Preis. Für weitere Einzelheiten wird auf die Ziffer 2.5.3.1 in den Ausschreibungsbedingen verwiesen.:
Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, welches schliesslich den Zuschlag erhält, erfolgt allein gestützt auf den tiefsten Preis. Für weitere Einzelheiten wird auf die Ziffer 2.5.3.1 in den Ausschreibungsbedingen verwiesen.:


name: Municipio della Città di Bellinzona Dicastero opere pubbliche e ambiente,à l'attention de Cancelleria DOP, Via F. Bonzanigo 1, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 821 87 11, Fax: +41 91 821 87 30, E-mail:

title: Nuova Casa per anziani 2 a Bellinzona Opere da impianto di riscaldamento e raffreddamento (Lotto 1 – Produzione del calore)

description: Il concorso ha per oggetto le opere da impianto di riscaldamento e raffreddamento (Lotto 1) per la fornitura e posa dell’impianto di produzione del calore (caldo e freddo) Quantità principali: -Fornitura e posa di 4 pompe di calore acqua/acqua da 70 kW (W10/W50) -Fornitura e posa di 1 pompa di calore acqua/acqua da 70 kW (W10/W65) -Fornitura e posa di 7 scambiatori di calore - Fornitura e posa di 2 pompe di falda ad immersione con regolatore a giri variabili - Fornitura e posa di 4 macchine frigorifere a volume variabile di gas refrigerante -Fornitura e posa di rubinetteria varia per la suddivisione idraulica e l’arresto dei vari circuiti -Fornitura e posa di 28 pompe di circolazione classe energetica A -Installazione idrica, ca. 1'000 m lineari di tubi -Fornitura e posa di 94 m2 di pannelli solari termici -Fornitura e posa di 2 accumulatori di riscaldamento (4000 litri - 50°C + 1500 litri - 65°C) e di 2 bollitori per l’acqua calda sanitaria da 4000 litri -Installazione di raccordo per l’impianto solare termico -Installazione di presa e resa dell’acqua di falda

eligibilityCriteria: La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP del 25.11.1994 / 15.03.2001), e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 12 cpv.1 lettera a) del CIAP), nonché del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative. Le ditte iscritte alla gara devono obbligatoriamente presenziare al sopralluogo obbligatorio previsto in data mercoledì 29 ottobre 2014, alle ore 09.00 presso l'ingresso del cantiere in via Pantera a Bellinzona.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: MALS Plus - Experte Projektneuausrichtung

street: Rodtmattstrasse 110

Alpamys AG

street: Kolinplatz 8


name: Energie Rinnovabili Losone (ERL) SA,à l'attention de Alberto Colombi, Via Municipio 7, 6616 Losone, Suisse, Téléphone: 091.785.80.72, Fax: 091.785.80.77, E-mail:

title: Concorso opere da Coibentazioni termiche

description: Fornitura e posa delle coibentazioni termiche e chiusure ignifughe per le condotte impianti riscaldamento, sanitari e di ventilazione. Quantitativi principali: ca. 1'200 m condotte da DN 10 a DN 300 con relative curve, pezzi speciali, rubinetteria e pompe di circolazione (10 pz.) - ca. 200 m condotte acqua fredda - ca. 300 m condotte di scarico acque chiare - ca. 15.25 m2 antincendio (chiusure ignifughe EI60)

eligibilityCriteria: 21.11.2014 Spese: nessuna


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: FLPT

description: Simap 17.01.2014

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Zuschlagskriterien werden im Rahmen der Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:
Die Zuschlagskriterien werden im Rahmen der Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: ENG Sup.Goulet Meyrin/Vernier - Vengeron 3ème voie - Prestations de Bamo pour les phases partielles allant du projet général jusqu'à la mise en service

description: La capacité de la route nationale N1 sur le contournement de Genève ne suffira à terme plus à absorber le trafic. Une étude d'opportunité réalisée par l'OFROU montre que l'élargissement de la route nationale actuelle est, indépendamment de la réalisation d'une traversée du Lac, indispensable pour résoudre ce goulet d'étranglement. Le contournement de Genève est composé de plusieurs tronçons. L'objet du présent marché est le tronçon entre Meyrin/Vernier (PK 10.4) et Le Vengeron (PK 14.6). Les mesures principales suivantes ont été définies dans le cadre de l'étude d'opportunité: Tronçon Vengeron – portail nord Halle 6 (Palexpo): Intégration d'une troisième voie est anticipée dans le projet du Grand-Saconnex. Aucun défi technique n'est à envisager sur ce tronçon. Tronçon portail nord Halle 6 à Meyrin: Ce tronçon est déjà partiellement équipé d'une troisième voie. Des compléments sont toutefois nécessaires pour assurer sa continuité. Tronçon Meyrin – Vernier: Une troisième voie n'est à priori pas nécessaire sur ce tronçon. Les prestations de bureau d'appui au maître de l'ouvrage (BAMO) pour les phases partielles GP (projet général) jusqu'à la mise en service font l'objet du présent marché. En tant que BAMO, le mandataire doit en premier lieu décharger la direction et la coordination des tâches du mandant. Il prend en charge la plus grande partie des tâches incombant au Maître de l'Ouvrage selon les normes SIA 103 et 112 et le manuel technique de l'OFROU.

street: Place de la Gare 7

Techdata SA

street: Route des Acacias 25


title: N02, 070037, TU BE BTB, Tunnel Belchen Sicherheit best. Tunnelsystem / NS-Steuerung, L+M von SPS-Steuerung bestehend aus einer Anlagenst., 5 Lokalst. und div. I/O-Systemen für ca. 3‘500 Datenpunkte, inkl. Einbindung ins übergeordnete Leitsystem.

description: Lieferung von Niederspannungssteuerung (SPS-Steuerung) bestehend aus: • Einer Anlagesteuerung mit Visualisierung, Browserschnittstelle, TCP/IP-Schnittstelle zum UeLS, fünf Lokalsteuerungen mit Visualisierung für ca. 3‘500 Datenpunkte (parallele und serielle DI/DO/AI) • Ca. 35 I/O-Einheiten (Hardwarebausteine), Einbau und Verdrahtung in bestehenden Schaltschränken • Technische Bearbeitung (Ausführungspflichtenheft, Bemusterung, Werksprüfung, Lizenzen, Schlussdokumentation) • Etappierte Inbetriebnahme unter Verkehr • Schulung des Bedienpersonals • Pikettdienst

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Systemaufbau;: 25
- Vorgehensvorschlag Umbau bestehende Verteilungen unter:
Betrieb;: 15
ZK3: ORGANISATION;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit Stellvertreterregelung;: 5
- Terminplanung;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Systemaufbau;: 25
- Vorgehensvorschlag Umbau bestehende Verteilungen unter:
Betrieb;: 15
ZK3: ORGANISATION;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit Stellvertreterregelung;: 5
- Terminplanung;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: 221.3 Fenster aus Metall

description: Glasfassade mit Metallprofilen an bestehende Stahlkonstruktion

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Leckerli

description: La Base logistique de l'armée ( BLA ) est responsable de la livraison de Leckerli pour l'armée suisse. Pour pouvoir accomplir cette tâche, la BLA doit être en mesure de garantir l'approvisionnement idoine des destinataires.

Läckerli Huus AG

street: Teichweg 9


title: Gladbachstrasse und Landoltstrasse

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten: Fr. 1.4 Mio.

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Genossenschaft Heim Sunnegg Ebnenackerweg 9

description: Elementbau Aussenwände

description: Heizungsinstallationen

description: Baumeisteraushub, Kanalisation, Maurerarbeiten, Ortbeton, vorfabrizierte Betonelemente, Regiearbeiten

description: Sanitärinstallationen

description: Anpassung bestehende und Installation neue Lüftungsanlage

title: Sanierung und Neubau Heim Sunnegg, 3512 Walkringen

description: Teil-Abbruch und Neubau der Heimstätte Sunnegg Walkringen. Teilsanierung des verbleibenden Teils

eligibilityCriteria: 2 gleichartige Referenzobjekte, nicht älter als 5 Jahre

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis netto exkl. MwSt.: 100
Preis netto exkl. MwSt.: 100


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: BKP 421.1 Tief- und Sportplatzbau

description: Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft Sportplatz- und Wegebau, Geländeauffüllungen, Entwässerungen, Asphaltbeläge, Kunstrasenplatz bis OK Drainasphalt, Beachfeld inkl. Ausstattungen

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100


title: Projet Le Boléro - Parquet et Plinthes

description: Fourniture et pose des revêtements en parquet et plinthes


name: B+W architecture sa + Tekhne SA (Consultants Thomas Jundt | ingénieur civil,Jean-Yves Le Baron | architecte paysagiste),Place de l’Europe 8, 1003 Lausanne, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Concours Gare des Eaux-Vives (M162TIC) Mandat d'architecte


name: Service constructions, entretien, sports,route du Val-d'Arve 92, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: Reconstruction et agrandissement du parking de l'avenue Vibert et création d'une liaison avec le parking de la place de Sardaigne


title: Linthal 2015, PSW Limmern, Los A15: Gipserarbeiten und Brandschutzverkleidungen

description: Gegenstand des vorliegend ausgeschriebenen Loses A15 sind die "Gipserarbeiten und Brandschutzverkleidungen“. Die Leistungen sind überwiegend im Kavernenbereich auf ca. 1‘700 m ü.M., aber auch in den Nebenbauwerken (Nachströmzentrale, Entrauchungszentrale, Erkundungs- und Sondierstollen, Wasserschloss, Schieberkaverne) zu erbringen. Sie beinhalten: - Brandabschottungen der Kanal-, Leitungs- und Kabeldurchführungen durch brandabschnittbildende Bauteile - Brandschutzbeschichtung von brandschutzrelevanten Stahlbauteilen - Gipserarbeiten als Ausgleich bei Mauerlaibungen und Sturzuntersichten Liftzugänge - Trockenbauwände und Innenputze

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 70
2. Erfahrung, Kompetenzen, Referenzen: 30
1. Preis: 70
2. Erfahrung, Kompetenzen, Referenzen: 30


title: Accueil passagers à la sûreté de Genève Aéroport

description: Fournir à Genève Aéroport pour une période maximale de cinq ans, contre une rémunération, suffisamment de personnel qualifié pour exécuter des tâches d'accueil et d'information aux passagers, ce afin de les faire passer au mieux les contrôles de sûreté de Genève Aéroport.

procurementMethodDetails: OPEN

Security & Quality Services (SQS)

street: 47 chemin du Grand-Puits


name: Direktion Bau, Energie und Umwelt, Infrastruktur, Tiefbau

title: Biel, Mittelstrasse Kanalisationserneuerung

description: Auhub 1600 m3 PP-Rohr NW 330m Kontrollschächte 5 St Belag 250t

eligibilityCriteria: conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21). Un certificat valide «Offre de marché public» délivré par la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie doit être disponible ou bien la déclaration spontanée de la Ville de Bienne doit être dûment remplie (preuves à l'appui).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


description: Contrôle de fonctionnement des colonnes médianes

description: Contrôle de fonctionnement des sorbonnes à débit et des éléments de l'infrastructure labotatoire

title: Contrôle de fonctionnement de l'infrastructure laboratoire

description: Funktionskontrolle von Laborabzügen, Laborinfrastrukturbestandteilen und Mediensäulen. Details gemäss Pflichtenheften

eligibilityCriteria: aucunes


title: Marché de menuiserie extérieures bois métal Sont compris dans ce marché: Menuiseries extérieures: portes et fenêtres bois métal

description: Marché de menuiserie extérieures bois métal. Sont compris dans ce marché: — menuiseries extérieures: portes et fenêtres bois métal.

title: Marché de portes de garages Sont compris dans ce marché: Portes de garages

description: Marché de portes de garages. Sont compris dans ce marché: — portes de garages.

description: Marché de menuiserie extérieures aluminium. Sont compris dans ce marché: — menuiseries extérieures: portes et fenêtres aluminium.

title: Construction d'un établissement médico-social, parcelle 265, Route de Villariaz 30, 1687 Vuisternens-devant-Romont.

description: Le projet est un établissement médico-social de 89 lits. Le bâtiment comprend 6 niveaux dont 1 sous-sol, 1 rdc de services communs dont une cuisine de régénération, une buanderie et une chambre funéraire, 3 étages d'unités de soins, et 1 étage technique comprenant 2 locaux techniques. Les unités de soins se décomposent ainsi: — 27 lits en 2 unités de psychoriatrie, dont chacune comprend sa terrasse thérapeutique, — 62 lits répartis sur 2 étages d'unités généralistes. La structure du bâtiment est en béton armé. Le béton périphérique est apparent à l'extérieur, l'isolation étant à l'intérieur. La dalle de toiture est également en béton armé. La production de chaleur est mixte, par sondes géothermiques, chaudière gaz et panneaux solaires.

Réseau santé de la Glâne

street: Route de l'Eglise 29

Noël Ruffieux & Fils SA

street: Route des Grands-Bois 26

Portes Brodard SA

street: Route de Fribourg 17


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu - 1266 TI - Faux-plafond bois

description: Travaux : Faux-plafond bois Estimation CHF 710'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office des bâtiments — service achats et contractualisation

title: Prestations d'héliographie.

description: Appel d'offre en vue d'établir un contrat cadre pour les prestations d'héliographie de l'office des bâtiments.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché:
Référence et expérience:
Développement durable:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2

Héliographie Girard

street: rue Prévost-Martin 51

HELIO Rapide SA

street: avenue Rosemont 3

Copytrend SA Genève

street: rue Boissonnas 18


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des bâtiments

title: Agrandissement et transformation du collège du Sud à Bulle, lot 4.

description: Équipement en mobilier de 23 nouvelles salles de classe et locaux annexes de l'agrandissement du collège du Sud à Bulle et remplacement par étapes du mobilier dans les salles existantes. CFC 901 pupitres, chaises, tableaux.

street: Rte des Daillettes 6


name: LaVision GmbH,Anna-Vandenhoeck-Ring 19, 37081 Göttingen, Allemagne

name: Paul-Scherrer-Institut (PSI), Strategischer Einkauf /Achat (WTO do not open), à l'attention de Armin Lampart,OVGA-215, 5232 Villigen, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 310 2915, Fax: +41 (0)56 310 2914, E-mail:

title: Upgrade to an intensified High-Speed Laser imaging IRO-HS


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Alhambra - 1215 TI - traitement des surfaces intérieures

description: Travaux de traitement des surfaces intérieures - CFC 285 Estimation : CHF 970'000. - TTC

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: 740.08 Calfreisen innerorts Belagsarbeiten

description: AC 8 170 t; Abschlüsse aus Natursteinen 250 m


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne Centre de prestations,à l'attention de M. Max Rudin, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Fax: 031 633 35 80, E-mail:

description: 2.11 Raststätten Ost

description: 2.12 Raststätten West

description: 2.13 Fundament Anflugfeuer

title: Raststätten Münsingen, Baumeister

description: Baumeisterarbeiten Raststätten Münsingen (Gemeinde Münsingen und Rubigen). Umgestaltung und Sanierung der Umgebungsflächen der Raststätten Münsingen, Seiten Ost und West mit Anpassung der Oberflächenentwässerung, der Kabelrohranlagen sowie der Strassenoberflächen. Allgemein: Strassenbau Abtrag A-Boden 1'550 m2 Abtrag B-Boden 1'200 m2 Aushub Strasse 560 m3 Abbruch Asphaltdecken 16'800 m2 Abbruch Betondecken 1'800 m2 Fundationsschicht 2'480 m3 Randabschlüsse 2'850 m1 Asphaltdecken 9'790 t Betondecken 7'000 m2 Strassenentwässerung 2'300 m1 Werkleitungen: Kanalisation Sanierung 120 m1 Elektrorohrblöcke 3'600 m1 BSA-Leitungen 400 m1 Grabensicherung 2'900 m2

eligibilityCriteria: Gemäss GATT/WTO Abkommen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bauprogramm mit Erläuterungen: 8
Technischer Bericht: 8
Projekt-Qualitätsmanagementkonzept: 4
Angebotspreis: 80
Bauprogramm mit Erläuterungen: 8
Technischer Bericht: 8
Projekt-Qualitätsmanagementkonzept: 4
Angebotspreis: 80


title: Werksanierung Landstrasse Gesteuerte Horizontalbohr- und Baumeisterarbeiten Tiefbau

description: Werksanierung Landstrasse, Zollhausstrasse bis Riedernstrasse in Glarus; - Neubau Schmutzwasserleitung - Umnutzung und Sanierung best. Mischwasserleitung als Regenwasserleitung - Sanierung best. Werkleitungen EW, Wasser und Gas Menge; Aushub ca. 2300 m3 Gesteuerte Horizontalbohrungen ca. 810 m Rohreinzug in bestehende Leitung ca. 210 m Rohre Di 200-300 ca. 650 m Schächte ca. 10 Stk. Grabarbeiten für Werkhauptleitungen ca 500 m Belag ca. 2'000 m2


name: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

title: Soutien technique dans le domaine de la technique du trafic pour le programme de gestion du trafic en Suisse (VM-CH).

description: Le domaine Gestion du trafic de l'OFROU assure la planification et la réalisation de l'ensemble des mesures organisationnelles, fonctionnelles, techniques et opérationnelles nécessaires à une gestion du trafic efficace et ciblée sur les routes nationales. Le présent appel d'offres comprend l'acquisition de ressources humaines occupant diverses fonctions en vue de l'accomplissement de tâches liées à la technique du trafic.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Mühlestrasse 2

street: Neue Bahnhofstraße 160


title: Kantonsstrasse E, Cham/Hagendorn; Dorfstrasse, Wydenstrasse–Sternenrank

description: Strassenbauarbeiten mit folgenden Hauptmassen: - Abbruch Beläge (konventionell, Fräsen) m3 800 - Aushub m3 200 - Fundationsschicht m3 500 - Abschlüsse m 570 - Bituminöse Beläge t 1'250 - Anpassung Schachtoberbauten St. 23

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Vgl.Submissionsunterlagen:
Vgl.Submissionsunterlagen:


title: Construction de trois bâtiments de logements et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac".

description: Construction de trois bâtiments de logements à haut standard énergétique et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac". 46 appartements. 2 commerces.

IL-A architectes SARL

street: Avenue de Florissant 15


title: Schulanlage Kolbenacker, Zürich-Seebach; Sanierung der Kanalisation, Grabarbeiten

description: Ausführungszeitraum: Februar - Juni 2015 Grabarbeiten: Grabenlänge 345 m (Grabentiefe bis 1 m), 35 m (Grabentiefe bis 2 m), 80 m (Grabentiefe bis 3 m), 30 m (Grabentiefe bis 4 m). Leitungen: 10 m (DN110), 25 m (DN125), 60 m (DN160), 55 m (DN200), 5 m (DN250), 21 m Rohrvortrieb, 5 m grabenlos. Schächte: 11 Stk.


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

title: Neubau Campus Moos: BKP 271 Gipserarbeiten

description: Lieferung und Montage Gipserarbeiten. Innere Verputzarbeiten, Spezielle Gipserarbeiten. Vorsatzschalen, Leichtbauwände, Abhangdecken etc.


name: Service Développement&Aménagement durables,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

description: Actualisation du Plan de Composition Générale

title: Réalisation d’un master plan de développement de l’aérogare et actualisation du plan de composition générale

description: Le marché consiste pour le lot 1 à faire une étude de capacité de l’aérogare actuelle puis d’établir un master plan de développement en fonction de différents scenarii et pour le lot 2 d’actualiser le plan de composition générale de l’aéroport en y intégrant les effets du schéma directeur et les autres projets de développement. Le marché est divisé en 2 lots, traités en marchés séparés et attribués à un seul et même candidat.

eligibilityCriteria: Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature dûment remplie et signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat, dûment complétée (une par membre en cas de groupement), précisant les capacités financières, professionnelles et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande à l'adresse figurant en tête de l'avis ou sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale". Le candidat fournira une copie intégrale de son dossier de candidature sur support informatique. Le candidat fournira une attestation d'assurance pour les risques professionnels en cours de validité, soit l'engagement sur l'honneur de les produire, dans un délai de 10 jours à réception de la demande, au cas où l'Aéroport de lui attribuer le marché. Ne peuvent accéder à un contrat ou à un marché de l'Aéroport que les seules entreprises ne se trouvant pas dans l'une des situations d'exclusion suivantes : - En état de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle, ou, si elles sont admises au redressement judiciaire, n'ont pas prouvé qu'elles sont habilitées à poursuivre leur activité, - Elles ont fait l'objet ou leurs dirigeants de fait, personnes physiques, d'une condamnation pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, - Elles ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts, taxes et cotisations sociales, - Elles ont fait l'objet d'une condamnation pour délit relatif au travail clandestin.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Amortisseur de bruit - fourniture luminaires

Aéroport international de Genève

street: route de l'Aéroport 21


name: Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt, Immobilien Basel-Stadt, Facility Management & Bewirtschafung, Fischmarkt 10, 4001 Basel

title: Malerarbeiten bei Mieterwechseln für Immobilien Basel-Stadt - Rahmenvertrag, BKP 285 Malerarbeiten

description: Für Malerarbeiten bei Mieterwechseln in den von Immobilien Basel-Stadt betreuten Wohnungen werden Rahmenverträge ausgeschrieben. Diese Rahmenverträge legen die Leistungen und die Konditionen für zukünftige Malerarbeiten fest. Während der Auftragsdauer werden die anstehenden Malerarbeiten bei Mieterwechseln einzeln an die in der Submission ausgewählten Firmen vergeben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten: 60
Mandatsleiter: 15
Qualitätssicherung: 13
Leistungserbringung: 12
Kosten: 60
Mandatsleiter: 15
Qualitätssicherung: 13
Leistungserbringung: 12


name: Bureau d'ingénieurs SOLFOR SA, à l'attention de Fabrice CHASSOT,Rue du Pré-de-la-Fontaine, 15, 1217 MEYRIN, Suisse, Téléphone: 022.753.93.80, Fax: 022.753.93.89, E-mail:

title: Renouvellement de l'éclairage public de Meyrin Parc

description: Remplacement des mats d'éclairage existants y compris les luminaires + mise en place d'un nouveau câblage dans les tubes existants et dans nouveaux tubes. Adaptations de certains socles béton pour pose des nouveaux mats.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, Wohlen AG

title: INTEGRA NEULAND - BKP 258.2 Buffetanlage

description: Neubau des Hauptgebäudes der Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, mit Werkstätten, Verwaltung, Wäscherei und Mensa.


name: Aeschlimann Hasler Partner Architekten AG

title: Projektwettbewerb Kantonales Fischereizentrum Bodensee in Steinach, Neubau


name: Thibaud-Zingg SA architectes epfl-sia-fas, à l'attention de Jean-Luc Thibaud,Rue des Pécheurs 7, 1400 Yverdon-Les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 425 95 55, E-mail:

title: Agrandissement du centre scolaire et sportif de Chamblon "Le Point d'eau"

description: Construction en entreprise totale de l'agrandissement du centre scolaire et sportif de Chamblon. Il comporte 6 salles de classe, 2 salles de dégagement, 1 salle de musique, 1 salle des maîtres, 1 salle PPLS, 2 vestiaires avec douches, équipements sanitaires, locaux techniques, équipements d'exploitation et aménagements extérieurs.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un état signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Abteilung Tiefbauamt

title: Sanierung Gleisanlagen Breitenrain / Bauherrenunterstützung

description: Im Bereich Kornhausstrasse, Moserstrasse, Rodtmattstrasse inkl. Viktoriaplatz und Breitenrainplatz sind Gleisersatz, Ersatz von Werkleitungen und Strassenraum- und Platzgestaltungen vorgesehen. Die entsprechenden Bauprojekte liegen vor. Die Umsetzung erfolgt zeitlich versetzt in 7 verschiedenen Teilprojekten. Gesucht wird eine Bauherrenunterstützung, welche in den SIA-Phasen 4 und 5 die Teilprojekte im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Bern führt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Aufgabenanalyse/geplantes Vorgehen (20%) davon:
8% Aufgabenanalyse:
7% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Aufwandschätzung:
- Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen (40%) davon:
25%Bauherrenunterstützer/in:
15% Stellvertreter/in:
beurteilt werden (je Person 100%)::
60% Berufserfahrung projektspezifisch:
10% Weitere projektspezifische Vorteile:
30% Kundenzufriedenheit:
- Preis (30%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Die Minimalnote ist 0.:
- Präsentation (10%):
Die Präsentation wird mit allen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Das sind alle Anbieter, welche im Zwischenergebnis nicht mehr als 0.4 Punkte:
Abstand zum Erstplatzierten Angebot aufweisen. Bewertet werden an der Präsentation::
7% fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt:
3% besondere, präsentierte Hinweise:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
- Aufgabenanalyse/geplantes Vorgehen (20%) davon:
8% Aufgabenanalyse:
7% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Aufwandschätzung:
- Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen (40%) davon:
25%Bauherrenunterstützer/in:
15% Stellvertreter/in:
beurteilt werden (je Person 100%)::
60% Berufserfahrung projektspezifisch:
10% Weitere projektspezifische Vorteile:
30% Kundenzufriedenheit:
- Preis (30%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Die Minimalnote ist 0.:
- Präsentation (10%):
Die Präsentation wird mit allen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Das sind alle Anbieter, welche im Zwischenergebnis nicht mehr als 0.4 Punkte:
Abstand zum Erstplatzierten Angebot aufweisen. Bewertet werden an der Präsentation::
7% fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt:
3% besondere, präsentierte Hinweise:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:


name: Inselspital Bern Direktion Infrastruktur, Projektmanagement,à l'attention de KEIN ANGEBOT EINREICHEN, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 632 78 58, E-mail:

title: Lieferung von 3 Kryotanks inkl. Railsystem

description: Lieferung und Installation von 3 Kryotanks inkl. Transferstation und Railsystem


title: H3a Vazerol Brienzerrutsch

description: AC T 22 N 450 t; Fundationsmaterial 700 m3; Entwässerungsleitungen 250 m; Abtrag/Aushub 1'500 m3


title: Nyon-Marens — Construction d'un complexe scolaire, culturel et sportif — Lustrerie.

description: Fourniture et pose de la lustrerie

Architram architecture et urbanisme SA

street: Avenue de la Piscine 26

Zumtobel Licht AG

street: Ch. des Fayards 2


title: 725.80 Belagsreparaturen Los 4

description: Belag fräsen 2'000 m2; Belag 250 t;