name: ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Services Projekteinkauf, SEP

description: 24-kV Schaltanlage (es muss eine Variante AIS und eine Variante GIS angeboten werden).

description: 72.5-kV Schaltanlage (GIS).

title: UW Sils Albula Erneuerung, 24-kV und 72.5-kV Schaltanlagen.

description: Im Unterwerk Sils Albula, in 7411 Sils i. D. werden in zwei Losen eine 24-kV und eine 72.5-kV-Schaltanlage ausgeschrieben.Der Leistungsumfang beinhaltet die Produktion, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung und Übergabe der Schaltanlage, inkl. kompletter Dokumentation und Schulung des ewz Betriebs- und Wartungspersonals.Der Unternehmer ist über alle Projektphasen für die Planung und das Engineering der Schaltanlagen, sowie die Bauleitung nach EN 50110-1-1:2013 verantwortlich.

street: Tramstraße 35

ABB Schweiz AG

street: Bruggerstraße 72


name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de M. Eric Cettour,Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69, E-mail:

scheme: CPV

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de gilets pare-balles/couteaux et de housses "Unimatos"

documentType: tenderNotice

documentType: cancellationDetails

description: L'Etat de Genève, représenté par la Centrale Commune d'Achats cherche à acquérir pour la Police genevoise, des gilets pare-balles/couteaux et leurs accessoires, ainsi que des housses "UNIMATOS" dans lesquelles seront insérés les gilets pare-balles.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord international sur les marchés publics (AMP, appelé aussi accord GATT/OMC) qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Pour pouvoir participer à la présente procédure d'appel d'offres, l'offre du soumissionnaire doit impérativement contenir les pièces suivantes, au moment de son dépôt: 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l'entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des attestations officielles suivantes : a. attestation officielle AVS, AI, AC, APG, Lmat b. attestation officielle LAA c. attestation officielle LPP 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene : prendre contact avec l'OCIRT, tél. +41 22 388 29 29, fax : +41 22 388 29 69, au minimum deux semaines avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b. attestation de l’OCIRT 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source (Quellensteuer) retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant que le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


description: Instandsetzung talseitig verankerte Rippenkonstruktion Spiegelberg (Obj. Nr. 1373-7) an der Hauptstrasse 8, Teilstrecke Spiegelberg, Gemeinde Steinen. Auszuführende Arbeiten: Erstellung Fahrbahn für prov. Verkehrsführung; Aushub und Baugrubensicherung mit Sickerbeton; Gerüstarbeiten; Abbruch best. Randbord; Abbruch talseitiger Rand der Fahrbahnplatte mit HDW; Kernbohrungen durch best. Rippen für Anker; Erstellung Ankerauflager, Fahrbahnplatten und neues Randbord in Ortsbeton; Erstellung vorgespannte permanente Anker; Entspannen best. Anker; Betoninstandsetzung; Abdichtung Fahrbahnplatte; Erstellung Sickerleitung; Auffüllung; Einbau Strassenschale mit Fundament; Beläge; Hydrophobierung Randbord; Abbruch temp. Fahrbahn. Die Hauptkubaturen betragen: Aushubarbeiten ca. 500 m3 fest; Böschungssicherung mit Sickerbeton ca. 80 m3; Kernbohrungen Beton Ø200 mm ca. 36 m; vorgespannte Anker, permanent 8 St., ca. 225 m; HDW Betonabtrag ca. 130 m2 und ca. 9000 dm3; Betoninstandsetzung ca. 130 m2; Beton ca. 65 m3; Schalung ca. 200 m2; Bewehrung ca. 9 t; Kiessand ca. 360 m3 lose; Belag ca. 240 t; Strassenschale (Entwässerungsrinne) ca. 190 m.

eligibilityCriteria: CHF 50.00 Innerhalb 10 Tagen ab Erhalt der Rechnung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachkompetenz: 20
Technischer Bericht: 10
Preis: 70
Fachkompetenz: 20
Technischer Bericht: 10

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Architecture & Retail Rites et Puma Construction

description: Menuiserie courante des zones:— administration du bâtiment V1,— AULA du bâtiment V1,— bâtiment V2.

description: Menuiserie-serrurerie des zones:— classes du bâtiment V1,— circulations du bâtiment V1.

title: ASCL — Collège du Verney — 28 — menuiserie intérieure.

description: Le futur collège du Verney est composé de 2 bâtiments:— bâtiment V1, entièrement neuf, comprenant les salles de classe, l'AULA et les bureaux de l'administration,— bâtiment V2, dont la structure porteuse, la piscine et les murs et dalles de périphérie du sous-sol sont conservés, comprenant.l'UAPE, la piscine, une salle multimédia, d'art visuel et de musique et le logement du concierge.Le projet est conforme aux règlements pour les constructions scolaires et aux normes et lois en vigueur.Les bâtiments ne font pas l'objet d'une certification type Minergie.Le projet est conçu selon les standards de protection incendie AEAI 2015.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
1. Prix:
2. Organisation pour l'exécution du marché:
3. Qualités techniques de l'offre:
4. Organisation de base du soumissionnaire:
5. Références du soumissionnaire:

street: Rue des Vignerons 1A


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Kantonsstrassen

description: Los 1 Kreis 1 Ost Reinigung 3'233 Stk. / Entleerung 950 Stk.

description: Los 2 Kreis 2 Süd Reinigung 2'100 Stk. / Entleerung 900 Stk.

description: Los 3 Kreis 3 Nord Reinigung 1'250 Stk. / Entleerung 40 Stk.

description: Reinigung / Entleerung Sammlerschächte in 3 Losen - Los 1 Kreis 1 Ost - Los 2 Kreis 2 Süd - Los 3 Kreis 3 Nord

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Ablaufprogramm u. Ökologie: 20
ZK 3: Tagesleistung mit Rückfüllung: 10
ZK 4: Tagesleistung ohne Rückfüllung: 10
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Ablaufprogramm u. Ökologie: 20
ZK 3: Tagesleistung mit Rückfüllung: 10
ZK 4: Tagesleistung ohne Rückfüllung: 10

mainProcurementCategory: services


currency: CHF

name: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

name: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Tiefbauamt

documentType: awardNotice

title: Zukunft Bahnhof Bern, Verkehrsmassnahmen Stadt Bern, LSA-Planer Verkehrsmassnahmen über den gesamten Perimeter (Baustein 3a)

description: Das Vorhaben Zukunft Bahnhof Bern Verkehrsmassnahmen Stadt Bern besteht aus vier Bausteinen: - Baustein 1: Verkehrs- und Gestaltungsmassnahmen im Umfeld Bubenberg (separate Ausschreibung) - Baustein 2: Personenunterführung Hirschengraben (separate Ausschreibung) - Baustein 3a: LSA Anpassungen / Erneuerungen über den gesamten Perimeter - Baustein 3b: Verkehrsmassnahmen im Umfeld Henkerbrünnli (separate Ausschreibung) - Baustein 4: Verkehrs- und Gestaltungsmassnahmen im Umfeld Zugang Länggasse (separate Ausschreibung) Gesucht wird ein/e LSA-Planer/in (als Gesamtleiter nach SIA 103) für die Planung, Projektierung, Ausschreibung und Realisierung für den Baustein 3a. Im Angebot sind sämtliche notwendigen Planer und Spezialisten für die einwandfreie Bearbeitung des Mandats einzurechnen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Z1 Preis 30 %::
Die Honorierung erfolgt im Zeitmitteltarif (ZMT). Die Stundenzahl wird durch die Auftraggeberin nach Auswertung der eingegangenen Angebote und deren Plausibilisierung festgelegt. (Beilage 1):
Z2 Schlüsselpersonen / Organisation 30 %::
- Organisation Team Gesamtleiter (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 7) 10%:
- Fachkenntnisse Schlüsselpersonen (Beilage 3) 90%:
Anhand der Angaben in Beilage 3 (Personalangaben Schlüsselpersonen) wird die besondere Eignung des eingesetzten Personals bezüglich der gestellten Aufgabe überprüft: Gesamtleiter 70%, Gesamtleiter Stv. 30%:
Z3 Auftragsanalyse 30 %::
- Aufgabenanalyse 50% (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 6):
Der Anbieter zeigt in der Auftragsanalyse transparent und nachvollziehbar den Lösungs- und Verfahrensansatz in Bezug auf den zu leistenden Auftrag auf::
Vorgehen, Verkehrstechnisches Projekt / Verkehrssimulationen:
- Risiken und Massnahmen 25% (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 6):
- Plausible Ablauf-, Terminplanung und Koordination, Bauablauf Angaben 15% (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 6): Ablaufplanung, Terminplanung (siehe auch Beilagen), Schnittstellen mit Koordinationsbedarf/Drittprojekte, Bauablauf:
- Aufwandschätzung 10%:
Z4 Präsentation 10 %::
Die Präsentation wird nur mit denjenigen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) rechnerisch noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Anbieter, welche bei der Präsentation auch mit der maximal möglichen Benotungsdifferenz zur führenden Offerte den Zuschlag nicht mehr erreichen können, werden zur Präsentation nicht mehr aufgeboten.:
Bewertet werden an der Präsentation::
- fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt 70%:
- besondere, präsentierte Hinweise 30%:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Z1 Preis 30 %::
Die Honorierung erfolgt im Zeitmitteltarif (ZMT). Die Stundenzahl wird durch die Auftraggeberin nach Auswertung der eingegangenen Angebote und deren Plausibilisierung festgelegt. (Beilage 1):
Z2 Schlüsselpersonen / Organisation 30 %::
- Organisation Team Gesamtleiter (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 7) 10%:
- Fachkenntnisse Schlüsselpersonen (Beilage 3) 90%:
Anhand der Angaben in Beilage 3 (Personalangaben Schlüsselpersonen) wird die besondere Eignung des eingesetzten Personals bezüglich der gestellten Aufgabe überprüft: Gesamtleiter 70%, Gesamtleiter Stv. 30%:
Z3 Auftragsanalyse 30 %::
- Aufgabenanalyse 50% (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 6):
Der Anbieter zeigt in der Auftragsanalyse transparent und nachvollziehbar den Lösungs- und Verfahrensansatz in Bezug auf den zu leistenden Auftrag auf::
Vorgehen, Verkehrstechnisches Projekt / Verkehrssimulationen:
- Risiken und Massnahmen 25% (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 6):
- Plausible Ablauf-, Terminplanung und Koordination, Bauablauf Angaben 15% (max. Anzahl Seiten gemäss Vorlage Beilage 6): Ablaufplanung, Terminplanung (siehe auch Beilagen), Schnittstellen mit Koordinationsbedarf/Drittprojekte, Bauablauf:
- Aufwandschätzung 10%:
Z4 Präsentation 10 %::
Die Präsentation wird nur mit denjenigen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) rechnerisch noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Anbieter, welche bei der Präsentation auch mit der maximal möglichen Benotungsdifferenz zur führenden Offerte den Zuschlag nicht mehr erreichen können, werden zur Präsentation nicht mehr aufgeboten.:
Bewertet werden an der Präsentation::
- fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt 70%:
- besondere, präsentierte Hinweise 30%:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:


name: Stadt Illnau-Effretikon Abteilung Tiefbau

title: Instandsetzung Brüttenerstrasse mit Werkleitungsbau, Effretikon

description: Strasseninstandsetzung, Kanalisationsleitungen, EKZ Kabeltrassee und Wasserleitung: - Bit. Beläge 740 t - Planie 3'050 m2 - Abschlüsse 1‘410 m - Regenabwasserkanalisation 325 m - Mischabwasserkanalisation 250 m - Wasserleitungen 80 m - Kabelrohranlage inkl. öB 630 m - Kandelaber 13 Stk.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Arbeiten zur Installation und zum Betrieb der elektronischen Abstimmung (Remote E-Voting) im Kanton St. Gallen.

description: Das Projekt „E-Voting“ beinhaltet Dienstleistungen zur Einführung und zur Nutzung eines Systems zur elektronischen Stimmabgabe via Internet für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons St. Gallen. Es ist die Nutzung eines Systems geplant, das die rechtlichen, technischen, sicherheitstechnischen und organisatorischen Anforderungen des Bundes (Schweizerische Eidgenossenschaft) und des Kantons St. Gallen an die elektronische Stimmabgabe vollständig erfüllt.Ein Anbieter soll das durch den Kanton St. Gallen genutzte System zur elektronischen Stimmabgabe in einer eigenen Infrastruktur betreiben und warten.Eine hohe Beachtung kommt im Projekt der Erfüllung der speziellen Anforderungen des Kantons St. Gallen an eine effiziente Durchführung von Urnengängen für Wahlen und Abstimmungen im Zusammenhang mit der elektronischen Stimmabgabe und der selbständigen Nutzung eines Systems durch die Behörden des Kantons St. Gallen zu.Die Einführung der elektronischen Stimmabgabe ist im Kanton St. Gallen ab dem Jahr 2017 etappenweise, beginnend mit der elektronischen Stimmabgabe für stimmberechtigte Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie mit 5 Inlandschweizer Pilotgemeinden, geplant.

Kanton St.Gallen, Staatskanzlei

street: Regierungsgebäude


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description:
Das Projekt „Aarau Ost – Birrfeld 6-Streifenausbau“ ist Bestandteil des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz (PEB). Das Projekt sieht einen Ausbau der N1 vom Anschluss Aarau Ost (50, inkl. Anschluss T5) bis und mit der Verzweigung Birrfeld (53) auf 2×3 Fahrstreifen vor. Der Ausbau erstreckt sich über eine Länge von ca. 13 km und umfasst auch die Anschlüsse Lenzburg und Mägenwil.
Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats sind Bauherrenunterstützungsleistungen für die Phasen Generelles Projekt und Ausführungsprojekt (optional).
Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

title: N01, 160065, 6S AAO BIR, Aarau-Ost – Birrfeld 6-Streifenausbau / Bauherrenunterstützung.

description:
Das Projekt „Aarau Ost – Birrfeld 6-Streifenausbau“ ist Bestandteil des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstraßennetz (PEB). Das Projekt sieht einen Ausbau der N1 vom Anschluss Aarau Ost (50, inkl. Anschluss T5) bis und mit der Verzweigung Birrfeld (53) auf 2×3 Fahrstreifen vor. Der Ausbau erstreckt sich über eine Länge von ca. 13 km und umfasst auch die Anschlüsse Lenzburg und Mägenwil.
Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats sind Bauherrenunterstützungsleistungen für die Phasen Generelles Projekt und Ausführungsprojekt (optional).
Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

street: Brühlstrasse 3

Jauslin Stebler AG

street: Gartenstraße 15


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

description: OP-Wände aus Metall/Glas mit durchgehender Unterkonstruktion, verschiedene Wandtypen, demontier- und aus-wechselbar, Feuerwiderstandsklassen bis EI60, mit dazugehörenden Flügel- und Schiebetüren (ca. 14 Stück), teilweise mit Strahlenschutzanforderungen, im OP-Bereich 1. OG, Wandfläche ca. 1 200 m². Heruntergehängte Metalldecken ca. 620 m².

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) SKP 277 OP-Wände inkl. Decken (eBKP G 1.1_SAP G 1).

street: Werkhofstrasse 65


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 6 Auftrag 4

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Beschaffung Wechselrichter Zweilütschinen

description: •Lieferung des Wechselrichters Zweilütschinen Spezifikation gemäss Leistungsbeschrieb / Leistungsverzeichnis) •Lieferung des Wechselrichtertransformators Zweilütschinen Spezifikation gemäss Leistungsbeschrieb / Leistungsverzeichnis) •Dokumentation des Lieferumfangs •Montageüberwachung und –Begleitung (bei Bedarf) •Inbetriebnahme •Probebetrieb / Optimierung


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description:
Restauration des foyers du rez-de-chaussée — CFC 282.
Estimation: CHF 800 000 HT.

title: Grand Théâtre de Genève — 1457GTI — restauration des foyers du rez-de-chaussée.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: 726.04 Seewiserstrasse, Transportleitung Faschnei Baumeisterarbeiten

description: Kunststoffleitung 700 m; Leitungsgraben 700 m


name: Luzerner Kantonsspital Einkauf Investitionsgüter,à l'attention de Sara Sorrentino, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16, Suisse, Téléphone: 041 205 43 05, Fax: 2041 205 43 08, E-mail:

title: Rettungswagen mit Koffersystem

description: 1 Fahrzeug mit 2x4 Rad-Antrieb 1 Fahrzeug mit 4x4 Rad-Antrieb

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


title: 202.2 - Laufende Projekte Schienen

description: Gegenstand der vorliegenden Beschaffung bildet die Herstellung und Lieferung massgefertigter Schienen für die Jahre 2017 (fix) und 2018 (optional). Diese werden in verschiedenen Güten für Gleisanlagen auf den Schienenprofilen 60R1, 59R1 sowie 49E1 angefertigt.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Lieferung und Logisitk: 20


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Ergänzungsneubau Mensa/Mediothek/Kulturgüterschutzräume, EMMK / BKP 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge

description: Plastische und elastische Dichtungsbeläge (Flachdach). Plastische und elastische Dichtungsbeläge (Dampfsprerre und 2-Lagen) aus Bitumenbahnen. Gefällsdämmung und übrige Dämmungen mit PUR- Dämmplatten. Schutzschicht aus Gummigranulatmatte und Rundkies unter Fotovoltaikanlage.


title: Neugestaltung Bahnhofsareal Waldenburg.

description: Ziel des Studienauftragsverfahrens ist ein den betrieblichen, technischen, funktionalen, wirtschaftlichen und architektonischen Anforderungen der Auftraggeberin entsprechendes Projekt für die Neugestaltung des Gesamtareals Bahnhof Waldenburg, mit Bahnhofs- und Depotgebäuden, weiteren Bahninfrastrukturbauten sowie der Gleisanlagen, zu erlangen. Vorliegende Studien sehen eine grundlegende Neuplanung des Bahnhofs- und Depotgeländes Waldenburg mit drei neuen Perronkanten sowie einer komplett neugebauten Gleisanlage vor. Darüber hinaus müssen Wendemöglichkeiten von Buslinien sowie BehiG-gerechte Bushaltekanten im Bahnhofsbereich vorgesehen werden. Die Herausforderung des Projektes liegt darin alle geforderten Infrastrukturen für Verkehrs- und Gleisanlagen sowie die Bahnhofs-Hochbauten auf engsten Platzverhältnissen für die optimalen Betriebsabläufe zu vereinen.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: RESTRICTED

BLT Baselland Transport AG

street: Grenzweg 1

Bachelard Wagner Architekten AG

street: Aeschenvorstadt 57


name: Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS / Abteilung Infrastruktur

title: Ausbau Bahnhof Bern RBS, Teilprojekt 1: Rohbau Abschnitte 3 und 6;Los 3.2 Vorarbeiten Wildpark/Eilgutareal.

description: Der heutige RBS-Bahnhof Bern ist überlastet, weshalb eine neue unterirdische Bahnhofsanlage erstellt werden soll. Der neue viergleisige RBS- Bahnhof wird unterhalb der Gleise 2-7 des bestehenden SBB-Bahnhofs in Ost-West-Lage zu liegen kommen und besteht aus zwei unterirdischen Kavernen mit je zwei Gleisen und einem 12 Meter breiten Mittelperron. Die Perron-Ebene liegt rund 17 Meter unter der SBB-Passage. Eine Verteil- Ebene gewährleistet den Zugang zum Fern- und S- Bahnverkehr sowie zur Stadt. Die Ebenen sind miteinander durch Rolltreppen und Lifte verbunden.Die Züge erreichen den neuen RBS-Bahnhof durch einen bergmännischen Tunnel, der aus dem bestehenden RBS-Schanzentunnel abzweigt. Der neue Zugang verläuft weitgehend unter Straßen- und Bahnarealen.Mit dem Los 3.2 wird ein Teil der erforderlichen Vorarbeiten im Bereich des Eilgutareales und des Wildparkes für das Projekt Ausbau Bahnhof Bern RBS ausgeführt.Im Bereich Wildpark ist das Baufeld für die Baugrube und den Installationsplatz frei zu räumen (Abbruch und Demontagearbeiten, Kulturerdeabtrag inkl. Deponierung, Werkleitungsumlegungen), ein neuer Veloweg zu erstellen, die künftige Baustelle der Hauptarbeiten mit Strom zu erschließen und Baugruben für Ankerversuche zu realisieren. Zusammen mit der Baufeldräumung ist für Energie Wasser Bern eine Netzerweiterung für Gas- und elektrische Leitungen auszuführen.Im Eilgutareal wird mit dem Los 3.2 das künftige Baufeld mit Strom erschlossen und eine bestehende Werkleitung ist um zu verlegen.Detaillierter Aufgabenbeschrieb gemäß Submissionsunterlagen.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Tiefenaustraße 2, Postfach


name: taNET GmbH,à l'attention de Robert Schüpfer, Parkstrasse 25, 6410 Goldau, Suisse, Téléphone: 041 857 07 07, E-mail:

title: Beschaffung 1800 Tablets

description: Die Bezirksschulen Schwyz umfassen sieben Schulstandorte auf der Sekundarstufe 1. Für den vielfälltigen Einsatz im Unterricht ist vorgesehen, an allen Schulstandorten Tablets den Lernenden zur Verfügung zu stellen, mit denen verschiedene interaktive Aufgaben ausgeübt werden können und die Medienkompetenz und -bildung an der Schule gefördert wird. In einzelnen Testklassen wurden verschiedene Tablets getestet, evaluiert und ausgewertet. Aufgrund der damit gemachten Erfahrungen, soll das Projekt auf alle Schulklassen der Bezirksschulen Schwyz ausgeweitet werden.

eligibilityCriteria: Es werden nur die Angebote der Anbieter ausgewertet, bei welchen die Ausschreibungsbedingungen akzeptiert wurden und das Originalblatt "Zusammenfassung des Angebotes" vollständig ausgefüllt und unterzeichnet worden ist.


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Luc Schober,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, E-mail:

description: Genève Aéroport - Réfection en revêtement bitumineux des chaussées et parkings, campagne 2017 à 2020

eligibilityCriteria: Voir les conditions administratives de l'appel d'offres


title: SAP BI/BO Betriebsunterstützung (1 Zuschlag)Grundauftrag: 800 StundenOption: 1 600 Stunden4. Q. 2016 bis 4. Q. 2018 (Grundleistungen und Optionen)

description: SAP BI/BO Betriebsunterstützung (1 Zuschlag),Grundauftrag: 800 Stunden,Option: 1 600 Stunden,4. Q. 2016 bis 4. Q. 2018 (Grundleistungen und Optionen).

description: Problemmanager (1 Zuschlag),Grundauftrag: 1 800 Stunden,Option: 1 800 Stunden,4. Q. 2016 bis 4. Q. 2018 (Grundleistungen und Optionen).

title: (16085) 785 Personalverleih (Problemmanager, SAP BI/BO Betriebsunterstützung).

description: Anstoss der vorliegenden Ausschreibung ist die Umstrukturierung des ISCeco und des damit verbundenen temporären Mehraufwandes.Beschafft werden folgende Profile in 2 Losen:— Los 1: Problemmanager (1 FTE);— Los 2: SAP BI/BO Betriebsunterstützung (0.4 FTE);Details zu den Losen entnehmen Sie dem Pflichtenheft sowie der Ziffer 2.7 des Publikationstextes.

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

IT-Logix AG

street: Schwarzenburgstraße 11


description: Freibad Bülach, Neue Beckenauskleidung in FPO Folie Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken inkl. neuer Geländer und Eisdruckpolster


description: patrouilles externes dans les hébergements gérés par le SEM (y compris centres spécifiques) dans les cantons TI, UR et GR (patrouilles externes du CEP de Chiasso exclues)

description: patrouilles externes dans les hébergements gérés par le SEM (y compris centres spécifiques) dans les cantons SG, AI, AR, GL et SZ (patrouilles externes du CEP d’Altstätten exclues)

description: patrouilles externes dans les hébergements gérés par le SEM (y compris centres spécifiques) dans les cantons VD, GE, VS, FR, NE, JU et BE (patrouilles externes du CEP de Vallorbe exclues)

description: patrouilles externes dans les hébergements gérés par le SEM (y compris centres spécifiques) dans les cantons ZH, SH, TG et ZG (patrouilles externes du CEP de Kreuzlingen exclues)

description: patrouilles externes dans les hébergements gérés par le SEM (y compris centres spécifiques) dans les cantons BS, BL, AG, SO, LU, OW et NW

title: (16183) 420 Aussenpatrouillen für die vom SEM geführten Unterkünfte

description: Aussenpatrouillen in den Unterkünften des SEM

eligibilityCriteria: aucune


name: Kanton Solothurn, handelnd durch das Bau- und Justizdepartement, Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

title: Motorfahrrad-Haftpflichtversicherung

description: Kollektivhaftpflichtversicherung für Motorfahrräder gemäß Art. 18 der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41), namentlich Motorfahrräder mit Verbrennungsmotor, Motorfahrräder mit Elektromotor, Leicht-Motorfahrräder, motorisierte Rollstühle und Elektro-Stehroller.Details gemäß Leistungsbeschrieb.

street: Gurzelenstraße 3


name: Atelier drü Architektur + Bauleitungen AG

title: Pflegeheim Sarganserland, 8887 Mels – BKP 226 Verputzte Aussenwärmedämmung.

description: Das bestehende Pflegeheim wird umfassend saniert und erweitert. In einer ersten Phase wird der West- und Nordtrakt realisiert. Das bestehende Gebäude wird während der ganzen Bauzeit von den Betreibern genutzt. In einer zweiten Phase werden die Bewohner in die Neubauten umziehen. In einer dritten Phase wird der bestehende Bereich saniert und umgebaut. Der Pflegebetrieb wird während der ganzen Bauzeit aufrecht erhalten (Bauen unter Betrieb).

street: Industriestraße 1A


name: Gürtelfabrik Frei & Co.,Hofackerstrasse 5, 8537 Nussbaumen, Suisse

title: Hosengürtel elastisch

description: On behalf of the Department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS), armasuisse will be purchasing elasticated trouser belts in a number of tranches. The intention is to award the orders for the items specified below to a single supplier. In the present invitation to tender, ar-masuisse wishes to define the framework conditions for the manufacture of the elasticated belts.

eligibilityCriteria: 12.12.2016 Kosten: Keine

procurementMethodDetails: Open procedure


name: Gétaz-Miauton SA,Rue des Usiniers 3, 1630 Bulle, Suisse

name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA,avenue Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 311 72 72, E-mail:

title: Association LE FOYER_ Soumission Systèmes de verrouillage

description: Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées. Construction de 2 bâtiments, démolition des existants, transformations intérieures et extérieures, surélévation et aménagements extérieurs

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Unterführung Cilanderstrasse, Herisau

description: Kantonsstrasse Nr. 80, Herisau Durchgangsstrasse Unterführung Cilanderstrasse, Herisau Instandsetzung Unterführung Cilanderstrasse km 0.340 - km 0.425

eligibilityCriteria: Die Begehung vom Fr., 26. August 2016 ist obligatorisch. Angebote von Unternehmungen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden ausgeschlossen.


name: LOSINGER MARAZZI SA, 1030 BUSSIGNY, Suisse

name: CHUV _ Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S), à l'attention de Catherine Borghini Polier,Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse

title: Infrastructures techniques et raccordements liés à l'extension de la radio-oncologie

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: (16096) 620 Genf, AV. Ed.-Vaucher 18, Möblierungs- und Umzugsleistungen.

description: Möblierungs— und Umzugsleistungen in Genf, AV. Ed.-Vaucher 18, Oktober— November 2016:Ergänzungsmöblierung von ca. 320 Arbeitsplätzen, interne Umzüge von ca. 320 Arbeitsplätzen, Räumung und Transport von übrig gebliebenem Mobiliar von Genf, AV. Ed.-Vaucher 18 nach Bern, Schwarzenburgstr. 31.Möblierungs— und Umzugsleistungen in Genf, AV. Ed.-Vaucher 18, im Frühling und Sommer 2018:Möblierung von ca. 650 Arbeitsplätzen, Umzug von ca. 320 Arbeitsplätze intern, Umzug von ca. 500 Arbeitsplätze von 3 Gebäuden in Genf nach Genf, AV. Ed.-Vaucher 18, Räumung und Transport von übrig gebliebenem Mobiliar von 4 verschiedenen Gebäuden im Raum Genf nach Bern, Schwarzenburstr. 31.

DGM Veron Grauer SA

street: Chemin Grenet 24


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: Bauherrenunterstützung für das Projekt „ N08 EP Interlaken Ost – Brienz Betriebs- und Sicherheitsanlagen, Oberbauleitung“.

description: Die Ausbau- und Unterhaltsarbeiten sind auf dem N08 Abschnitt zwischen den Anschlüssen Bönigen (Nr. 27) und Brienz (Nr. 29) geplant. Die Anschlüsse Bönigen und Brienz gehören nicht zum Unterhaltsperimeter.Nach Inbetriebnahme des Fluchtstollens bzw. der Sicherheitsstollen der Tunnel Sengg, Chüebalm und Giessbach ist geplant, im Rahmen des Erhaltungsprojektes die Bauarbeiten auf dem 13.8 km langen Nationalstrassenabschnitt auszuführen. Die Ausbau- und Unterhaltsarbeiten auf den offenen Strecken umfassen vor allem Arbeiten an Kunstbauten und Trassee. Bei den Tunnels werden vor allem die Tunnelausrüstung und die Komponenten für die Gewährleistung der Tunnelsicherheit auf den Stand der Technik gebracht. Zudem werden die vorhandenen Tunnelzentralen erweitert und die für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung der Tunnels benötigten neuen Wasserreservoirs Hoflue / Fura gebaut.Im Jahre 2017 ist die Erweiterung der Zentrale Chüebalm Ost vorgesehen.Ab Mitte 2019 ist vorgesehen mit den Bauarbeiten ausserhalb der Verkehrsflächen zu beginnen. Diese umfassen im Wesentlichen die Erweiterung der bestehenden Zentralen sowie sämtliche für die Baurealisierung benötigten BSA-Provisorien.Die Hauptarbeiten werden zwischen 2020 – 2024 realisiert. Der grösste Teil der Arbeiten mit Eingriff auf die Nationalstrassenfahrbahn wird in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr durchgeführt. Um die baulichen Sanierungsarbeiten zu ermöglichen, müssen in Übergangslösung vorgängig die betroffenen Baubereiche von den BSA befreit werden. Dies erfolgt mittels Provisorien zur Tunnelausrüstung und deren Erschliessungswege.Die Bauarbeiten werden auf den offenen Strecken zwischen April und Oktober, in den Tunnels ganzjährig realisiert. Als zentrales BSA Element im Ereignisfall prägt die Lüftungsanlage das Sicherheitsniveau der Nationalstrassentunnels während den gesamten Umbauarbeiten und ist damit für die gesamte Bauplanung maßgebend. Die restliche Ablösung der BSA steht grundsätzlich in Abhängigkeit der BauplanungDer detaillierte Leistungsbeschrieb für die Oberbauleitungsfunktion ist in den Ausschreibungsunterlagen bzw. der vorgesehenen Vertragsurkunde ersichtlich.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

C + E Planing AG

street: Bahnhofweg 17


name: CHUV — direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité CIT-S C/O HPR SA

title: CHUV — assurance globale chantier — projet C'PSY.

description: Souscrire une assurance globale chantier (TC, RCMO, RC des mandataires et RC des entrepreneurs) pour le CHUV — projet C'PSY.

street: Passage Saint-Antoine 7


title: (b912-19) Umbau und Neubau eines Verwaltungszentrum (VWZ) auf dem Areal am Guisanplatz 1 (G1) in Bern, 1. Etappe.

description: Das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL baut am Guisanplatz 1 in Bern in Etappen ein neues Verwaltungszentrum. In der 1. Etappe werden bis zu 3'200 Arbeitsplätze realisiert. Die Um- und Neubauten werden nach dem Standard Minergie-P-ECO und GI Gutes Innenraumklima realisiert. Die Entstehungskosten werden mit rund CHF 325 Mio. veranschlagt. Der Auftrag BKP 235.2 Verteilschränke UKV, Sicherheitsnetz u. Technetz beinhaltet: - BKP 235 Apparate Schwachstrom - BKP 236 Schwachstrom-Installationen - BKP 239 Uebriges Der Auftrag beinhaltet folgende Teilprojekte: - Untergeschosse [Kostenteiler A2-UG] 1. und 2. UG - Haus Morgarten [Kostenteiler A3-MO] EG bis 7. OG - Haus Laupen [Kostenteiler A4-LA] ab EG bis 4.OG - Haus Sempach [Kostenteiler A5-SE] 1.UG bis 2.OG

eligibilityCriteria: Ohne Angaben


description:
Travaux: béton et béton armé — maçonnerie — CFC 211.5 — 211.6.
Estimation: CHF 13 695 909 HT.

title: Nouvelle Comédie — 1440TI — BA, béton, maçonnerie.


title: Gemeinde Ulmiz, Sanierung Dorfstrasse

description: Sanierung / Erneuerung Kanalisation ca. 550 m Baumeisterarbeiten für Erneuerung Wasserhauptleitung ca. 1‘200 m Ersatz / Ergänzung der Fundationsschicht ca. 2‘200 m3 Ersatz der Trag- und Deckschicht ca. 10‘500 m2

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, à l'attention de G7 - Appel d'offres,Rue Louis-d'Affry 2, CP 1536, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 351 02 00, E-mail:

description: Groupes B-C-D - Bâtiments d'exploitation et administratif

description: Groupe A - Bâtiment d'exploitation

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché n°4: Fouilles

description: Terrassement et épuisement des eaux

eligibilityCriteria: Conformément aux documents d'appel d'offres


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Immobilien Development, Bahnproduktion

title: Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ), OstermundigenInnerer Deckenarbeiten.

description: Neubau Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ) im Entwicklungsschwerpunkt der Gemeinde OstermundigenNeubau Dienstgebäude im Minergiestandard1.+2.Untergeschoss: Diverse Lager, Archive, Geräteräume sowie Garderoben und TechnikräumeErdgeschoss: Werkstätten, Lager und Empfang1.+2. Obergeschoss: Büro und Konferenzräume, Cafeteria3.Obergeschoss: Kaserne (Wohnen) sowie LüftungszentraleKonstruktion: Wände und Decken in StahlbetonKompakte Lochfassade mit 240 mm Dämmung und Klinkerverblendung. Die Flachdächer werden extensiv begrüntNeubau Nebengebäude unbeheiztErdgeschoss: Wareneingang und GaragenKonstruktion: Stahlbau, Fassade mit Metallkassetten und Streckmetall, Dach mit Trapezblech, Lastenaufzug und Kran zu Lagerflächen im 2.UntergeschossUmgebung: Offene Lager- und Umschlagflächen zwischen Dienst- und Nebengebäude, AussenparkplätzeBKP 283 Deckenverkleidung aus Holz- und HolzwerkstoffenZementholzwolleplatten ein- oder mehrschichtig (mit Wärmedämmmung) in Lager 2.UG und EG sowie in allen Technikräumen 2.UG-3.OG, fertig eingefärbt, direkt an Betondecken sowie teilweise an Wände und Unterzüge montiert.Zementholzwolleplatten in Werkstatt Grossmechanik, fertig eingefärbt, mit Lattung und Zusatzdämmung (Raumakustik) auf Beton montiert.

street: Hilfikerstraße 1


title: Stadttheater Bern, Bauetappe 2017, Kücheneinrichtungen Gastro

description: Ersatz bestehende Gastroküche, Einbau einer neuen Kühlzelle

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Referenzen:: 30


name: Ville de Veyrier,Place de l'Eglise 7; case postale 330, 1255 Veyrier, Suisse, E-mail:

title: Levée des déchets sur l’ensemble du territoire de la ville de Veyrier

description: Le budget alloué à la levée et au traitement des déchets représente environ 8 % des dépenses communales qui a la volonté : D’augmenter encore le taux de recyclage actuel, de 48,6 % en 2015, des déchets produits par les habitants de Veyrier. De limiter le transport des déchets collectés par l’optimisation des tournées pour en limiter le coût et préserver l’environnement. Le prestataire contribuera largement à la réalisation de ces objectifs. La ville se caractérise par un habitat pavillonnaire (55% des logements) comportant de nombreux chemins privés dont l’accès à certains est délicat. En effet, certains d’entre eux n’offrent pas la possibilité d’un rebroussement à un véhicule poids lourd. Une tournée « porte à porte » (PàP) de l’ensemble des ménages de la ville implique un parcours sur le territoire communal de 65 kilomètres environ (routes et chemins cantonaux, communaux et privés).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Aucun candidat, membre ou associé ne doit se trouver en situation de conflit d’intérêt avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d’intérêt est déterminé notamment par le fait qu’un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé est en relation d’affaire ou possède un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation.


description: Berufsspezifische Kurse Deutsch für fremdsprachige Erwachsene: Es ist ein möglichst breites Angebot an berufsspezifischen Kursen anzubieten, z. B. Deutsch für Spitalberufe oder für Reinigungspersonal, Deutsch auf dem Bau oder im Gastgewerbe.

description: Standardkurse Deutsch für fremdsprachige Erwachsene ohne Kinderbetreuung: Es sind zwingend Alphabetisierungskurse, Niveaukurse (A1 – mindestens C1) und Diplom- resp. Zertifikatsvorbereitungskurse anzubieten (ohne Kinderbetreuung).

description: Standardkurse Deutsch für fremdsprachige Erwachsene mit Kinderbetreuung: Es ist ein möglichst breites Angebot an Alphabetisierungskursen, Niveaukursen und/oder Diplom- resp. Zertifikatsvorbereitungskursen mit Kinderbetreuung anzubieten.

description: Vertiefungskurse Deutsch für fremdsprachige Erwachsene: Es sind mindestens die zwei Vertiefungen Konversation und Deutsch schreiben anzubieten.

title: Deutschkurse für Sozialhilfe beziehende Klientinnen und Klienten der Sozialen Dienste der Stadt Zürich (fremdsprachige Erwachsene)

description: Schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse sind eine wesentliche Voraussetzung für die Integration im privaten und öffentlichen Leben. Sozialhilfe beziehende Klientinnen und Klienten der Sozialen Dienste der Stadt Zürich (SOD), welche einen Deutschförderungsbedarf haben, steht deshalb ein vielfältiges Deutschkursangebot zur Verfügung. Die bestehenden Verträge zwischen Deutschkursanbietern und den SOD laufen per 31. Dezember 2016 aus. Mit der vorliegenden Ausschreibung werden Anbieter gesucht, die Deutschkurse für verschiedene Zielgruppen mit verschiedenen Leistungsniveaus und Inhalten anbieten, an denen Sozialhilfe beziehende Klientinnen und Klienten der SOD teilnehmen können. Die Kurse sollen keine exklusiv oder spezifisch für SOD angebotenen oder entwickelten Kurse sein. Vielmehr geht es um reguläre Kurse, die von Anbietern unabhängig von der vorliegenden Ausschreibung in der Stadt Zürich öffentlich angeboten werden und an denen von den SOD zugewiesene Personen nebst anderen Personen teilnehmen können. Ziel ist der Abschluss von befristeten Rahmenverträgen mit mehreren Anbietern für die Jahre 2017 bis 2020 mit einer Verlängerungsoption von maximal zwei weiteren Jahren. Die Ausschreibung ist aufgeteilt in Lose mit unterschiedlichen Kursen. Für die Lose 1, 2 und 4 sollen Rahmenverträge mit je maximal drei Anbietern abgeschlossen werden. Für das Los 3 sollen Rahmenverträge mit maximal zwei Anbietern abgeschlossen werden. Die Zuweisung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einen Anbieter bzw. in einen konkreten Kurs und die Bezahlung der Kurskosten erfolgen durch die SOD. Die Anbieter sind verpflichtet, die SOD über Teilnahme, Absenzen, Lernfortschritt und weitere Ereignisse gemäss Vorgaben zu berichten. Die Anzahl und das Beschaffungsvolumen hängen von der Nachfrage ab und können stark schwanken. Aus dem Rahmenvertrag ergibt sich kein Anspruch auf die Zuweisung von Teilnehmenden. Ein Mindestvolumen oder eine Beschränkung der zugewiesenen Teilnehmenden pro Zuschlagsempfänger ist nicht vorgesehen.

eligibilityCriteria: Ein Anbieter und mit ihm verbundene Unternehmen können pro Los insgesamt nur ein Angebot einreichen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1 Preis: 50
ZK 2 Angebotsbreite: 25
ZK 3 Qualitätssicherung und -entwicklung: 15
ZK 4 Leistungsbezogene Kriterien: 10
ZK 1 Preis: 50
ZK 2 Angebotsbreite: 25
ZK 3 Qualitätssicherung und -entwicklung: 15
ZK 4 Leistungsbezogene Kriterien: 10


title: Zwei Fahrleitungsfahrzeuge Tmf 163 und 164.

description: Die Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS) beabsichtigt, 2 selbstfahrende, autonome und rein schienengebundene Fahrleitungsfahrzeuge (und Optionen) zu beschaffen. Der Beschaffungsauftrag umfasst Entwicklung (Berechnung und Konstruktion), Bau, Lieferung, Inbetriebsetzung und Zulassung dieser 2 Fahrzeuge (und Optionen), sowie Lieferung von zugehöriger Dokumentationen, Schulungen und Instandhaltungsmittel.

Plasser & Theurer

street: Johannesgasse 3

countryName: AT


title: 11200 Abbrucharbeiten

description: siehe Submissionsbeilagen


name: Tech-Insta SA,Via Industria10, 6807 Taverne, Suisse

title: N2 EP 04 Airolo-Quinto, Lotto 8820, impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

description: I lavori oggetto del presente contratto sono la realizzazione e messa in esercizio di impianti di ventilazione e condizionamento per i locali tecnici dei nuovi edifici tecnici della galleria dello Stalvedro e di Piotta, ivi inclusi i lavori di eliminazione e smaltimento dell'impianto esistente (equipaggiamenti in centrale). L'impianto dovrà essere dotato di un distributore rame quale interfaccia verso l'impianto BSA che sarà integrato nel sistema di gestione SGE dell’autostrada N2-TI. I principali elementi del presente contratto sono: a) Nuovo Edificio tecnico Galleria dello Stalvedro; sistema di ventilazione controllata, composto da: - 1x Monoblocco di ventilazione con sezioni di trattamento - 1x Ventilatore antideflagrazione - Canali compresa isolazione - Griglie e armature - 1x Refrigeratore - Condotte raffreddamento in acciaio inossidabile isolante - Rubinetteria e armature - 1x Armadi/Armadietti elettrici di comando - Apparecchi periferici cablati L'installazione degli equipaggiamenti di comando avverrà su telai interni in armadi normalizzati forniti da terzi. b) Nuovo Edificio tecnico Piotta; sistema di ventilazione controllata, composto da: - 1x Monoblocco di ventilazione con sezioni di trattamento - 1x Ventilatore antideflagrazione - Canali compresa isolazione - Griglie e armature - 1x Refrigeratore - Condotte raffreddamento in acciaio inossidabile isolante - Rubinetteria e armature - 1x Armadi/Armadietti elettrici di comando - Apparecchi periferici cablati L'installazione degli equipaggiamenti di comando avverrà su telai interni in armadi normalizzati forniti da terzi. c) Smantellamento e smaltimento impianto esistente.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d’appalto.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: GLCT Transports publics transfrontaliers, à l'attention de Loïc Godbert,Site d'archamps, bâtiment espace lémanique, 74160 ARCHAMPS, France, Téléphone: 0033 450 95 06 43, Fax: 0033 450 95 06 42, E-mail:

title: Marché relatif à l’exploitation de l’enquête déplacements grand territoire (EDGT) sur le territoire français du bassin franco-valdo-genevois et du micro recensement mobilité et transport (MRMT) sur le district de Nyon et le canton de Genève.

description: Il s'agit d'une prestation intellectuelle consistant en une exploitation de l’enquête déplacements grand territoire (EDGT) sur le territoire français du bassin franco-valdo-genevois et du micro recensement mobilité et transport (MRMT) sur le district de Nyon et le canton de Genève. Le titulaire du marché se voit confier cette prestation, décomposée en 5 phases, dont une option : -Phase 1 : Base de données transfrontalières, -Phase 2 : Exploitation la base de donnés transfrontalières, -Phase 3 : Exploitation de l’Enquête déplacement grand territoire, -Phase 4 : Zooms territoriaux, -Phase 5 (option n°1) : Estimation de l’impact environnemental des déplacements des habitants du bassin franco-valdo-genevois.


name: Finanz- und Kirchendirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Informatik ZI und Zentrale Beschaffungsstelle

title: Beschaffung von Cisco Netzwerkkomponenten.

description: Lieferung von voraussichtlich 610 aktiven Netzwerkkomponenten (End of Life) im Bereich Campus LAN (Access und Compact) aus den Baureihen C2960 und C3850 von Cisco, 15 aktiven Netzwerkkomponenten (End of Life) im Bereich Core und Distribution Switches aus der Baureihe C6800, 1 000 AccessPoints (End of Life und Erweiterung) im Bereich Wireless und 1 000 Lizenzen im Bereich Cisco One. Optional voraussichtlich 26 aktive Netzwerkkomponenten im Bereich Data Center Switches der Baureihen N9K und N2K für das neue Rechenzentrum.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Preis:

street: Rheinstraße 33b

Sunrise Communications AG

street: Zwingerstraße 25


title: Medienverwaltung:Konzeptphase: Q4 2016 bis Q1 2017Realisierungsphase: Q1 2017 bis Q2 2017Einführung: Q3 2017 bis Q4 2017Betrieb: ab Q1 2018 bis Ende Q4 2023

description: Medienverwaltung:Konzeptphase: Q4 2016 bis Q1 2017,Realisierungsphase: Q1 2017 bis Q2 2017,Einführung: Q3 2017 bis Q4 2017,Betrieb: ab Q1 2018 bis Ende Q4 2023.

description: Fotoportal:Konzeptphase: Q2 2017 bis Q3 2017,Realisierungsphase: Q3 2017 bis Q4 2017,Einführung: Q4 2017 bis Q1 2018,Betrieb: ab Q2 2018 bis Ende Q1 2024.

description: Videoportal:Konzeptphase: Q1 2017 bis Q2 2017,Realisierungsphase: Q2 2017 bis Q3 2017,Einführung: Q3 2017 bis Q4 2017,Betrieb: ab Q1 2018 bis Ende Q4 2023.

title: (16021) 525 Medienplattformen ZEM.

description: Das Zentrum elektronische Medien (ZEM) betreibt seit einigen Jahren die nachfolgenden drei Internet-Plattformen für die Verteilung und Verwaltung ihrer Media-Produkte:— Medienverwaltung: https://www.digame.mediathek.admin.ch— Fotoportal: www.mediathek.admin.ch— Videoportal: https://vp.zem.chZum Produktportfolio dieser Portale gehören Fotos, Videos und pdf-Dateien. Es handelt sich bei den Plattformen um Individualentwicklungen für das ZEM. Die Medienverwaltung und das Fotoportal basieren auf Microsoft Silverlight, eine Erweiterung für Webbrowser, welche die Ausführung von Rich Internet Applications ermöglicht. Da diese Technologie künftig von Microsoft nicht mehr unterstützt wird, müssen die heute im Einsatz stehenden Lösungen auf der Basis einer neuen, zukunftsgerichteten Web-Technologie neu entwickelt werden. Die heutigen Funktionalitäten sowie die vorhandenen Daten müssen in den neuen Lösungen vollumfänglich wieder zur Verfügung stehen. Die Medienverwaltung und das Fotoportal laufen heute unter dem Projektnamen „Digame“ auf einem Server. Künftig sollen die beiden Plattformen getrennt geführt und über eine Schnittstelle verbunden werden.Das Videoportal muss künftig so konzipiert werden, dass das Portal hinter einem Load-Balancer betrieben werden kann. Zudem wird das Videoportal eine neue Schnittstelle zum Backend der Videoverwaltung erhalten. Das Backend selber ist nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung.Für die Neu- und Weiterentwicklung der heutigen Plattformen, für die Entwicklung allfälliger neuer Plattformen sowie für die Unterstützung des Betriebs und der Wartung werden 3 Lose ausgeschrieben und pro Los wird ein passender Anbieter evaluiert.

Pentag Informatik AG

street: Wankdorffeldstraße 102


name: Marti Generalunternehmung AG,Lagerhausweg10, 3018 Bern, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, E-mail:

title: (b16001) Concours d’études et la réalisation en procédure sélective s'adressant à une entreprise totale (ET) et une équipe de concepteurs et portant sur le deuxième bâtiment administratif prévu sur le site de Meielen, Eichenweg à Zollikofen.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern,Feldstrasse42, 3073 Gümligen, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-RWT-PJM-PB1,Av. de la Gare 43 - CP 345, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 584 37 46, E-mail:

title: Assainissement du viaduc de Düdingen

description: Le viaduc de Düdingen se trouve sur la ligne 250 Lausanne – Berne, entre les km 71.761 et 71.884, à proximité de la gare de Düdingen. Les travaux d’assainissement du viaduc sont les suivants : - Le remplacement de l’auge existante par une nouvelle auge en béton coulé sur place, plus large afin de respecter le profil géométrique et de protéger le viaduc existant ; - La mise en place d’un nouveau système d’étanchéité couplé à de nouveaux tuyaux d’évacuation des eaux dans les piles - La réalisation de 3 joints de dilatation sur les piles paires - Le remplacement des caniveaux à câbles avec un caniveau de chaque côté du viaduc - La remise en état de la maçonnerie du viaduc Pour assurer la souplesse nécessaire de l’exploitation ferroviaire durant les travaux d’assainissement du viaduc, les travaux complémentaires suivants sont nécessaires sur le secteur au sud-ouest de l’ouvrage: - Le renforcement de la plateforme ferroviaire sur 40 m au moyen de micropieux et de longrines en béton armé entre les km 71.721 et 71.761 - La mise en place d’un cheminement piéton sur 140 m le long de la voie 847 et sur 172 m le long de la voie 947 au moyen de plots en béton préfabriqués entre les km 71.549 et 71.721 - La construction de 6 fondations pour mâts LC/IS et d’un massif d’ancrage - Le remplacement d‘environ 500 m de caniveaux à câbles et la construction de 2 chambres à câbles. Le projet comprend également la construction de l’infrastructure ferroviaire (yc. pré-ballastage 15 cm sous les traverses).


title: Gesamtsanierung und Erweiterung VS Manuel, BKP 281.5 Terrazzobeläge

description: Die denkmalgeschützte Schulanlage VS Manuel mit 4 Gebäuden wird inkl. Aussenanlagen gesamtsaniert und mit 2 neuen Schulbauten erweitert. Die Ausführung erfolgt etappiert gemäss generellem Bauetappenplan GP vom 21.04.2016. Terrazzobeläge (rund 700 m2), liefern und versetzen Kunststeintritte (Belagsart analog Terrazzo) für 2 Treppenhäuser mit 4 Geschossen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 55
gestalterische Qualitäten: Sichtqualität (Übereinstimmung des eingereichten Musters zu Vorgabe bezüglich Farbe und Steinmischung) Ausführung Fugen (möglichst wenige und stimmig angeordnete Fugen. Fugen sind im Fugenplan anzugeben):: 35
2 Referenzen in 5 Jahren in vergleichbarer Art und Grösse:: 10


title: Erweiterung Schulanlage Feldmeilen (NOF) in Meilen, Nutzungserweiterung und -optimierung der Schulanlage.

description: In der ersten Etappe werden die Boden- und Wandbeläge vom Neubau Gebäude A erstellt. In der zweiten Etappe werden in den bestehenden Gebäuden B, C und E teilweise neue Boden- und Wandbeläge erstellt und teilweise bestehende Bodenbeläge ergänzt.


name: Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, Obere Dorfstrasse 32, CH-8700 Küsnacht

title: Sanierung Weinmanngasse, Küsnacht / Abschnitt: Baumgartenstrasse bis Schübelstrasse

description: Kanal- Werkleitungs- und Strassenbau ca. 2.5 Mio

eligibilityCriteria: Erfahrung im Tief- und Strassenbau aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


title: (b16027) Für die gebäudetechnischen Sanierungen mit hohem Haustechnikanteil in den Forschungsanstalten Agroscope Reckenholz, Tänikon und Wädenswil in Zürich, wird ein Generalplanerteam gesucht.

description: Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) erhält jährlich von der Eidgenössischen Forschungsanstalt, Agroscope Bauaufträge für die Gebäude der Forschungsanstalten auf den Arealen Reckenholz, Tänikon und Wädenswil in Zürich zur Umsetzung.Bei den Bauaufträgen handelt es sich im Normalfall um gebäudetechnische Sanierungen mit hohem Haustechnikanteil, Um-, Aus— und Rückbauten in den Betriebsräumen der Forschungsanstalt und vor allem in den Infrastruktur;— und Erschliessungsbauten des Areals. Auslöser sind mehrheitlich anstehende Unterhalts.— und Instandsetzungsarbeiten sowie betriebliche und konzeptionelle Optimierungen und Anpassungen, wie z. B. Nutzungsänderungen und /oder technische Anpassungen an den Haustechnikanlagen. Für diese werden hauptsächlich technische Optimierungen, Wirtschaftlichkeit sowie Tauglichkeit der Installationen zu prüfen und anzupassen sein.Sämtliche Baumassnahmen werden unter Betrieb ausgeführt.Architektur – und Ingenieurleistungen (BKP 291-298) gemäss LHO 102, 108 und die Empfehlungen SIA LM 112. SIA-Phasen 21, 31, 32, 33, 41, 51, 52, 53Die Generalplanerleistungen umfassen folgende Fachgebiete:— BKP 291 Architekt / Gesamtleiter (Federführung mit Generalplanerfunktion);— BKP 293 Elektroingenieur;— BKP 294/295/298 HLKK-, Sanitär;— + MSRL;— Ingenieure.

awardCriteriaDetails:
Z1 Honorarangebot netto exkl. MWST:
Z2 Qualität der Auftragsanalyse:
Z3 Qualifikation Schlüsselperson/en:
- Z3.1 Projektleiter Architekt:
- Z3.2 Projektleiter Elektro:
- Z3.3 Projektleiter HLKKS-MSRL:

Gautschi Storrer Architekten AG

street: Seefeldstraße 124


name: Stadt Winterthur, Department Sicherheit und Umwelt, Technik Gas und Wasser, Anlagen und Betrieb

title: Neubau Reservoir Oberseen

description: Trinkwasserreservoir - Aushub ca. 6‘500 m3 - Abfuhr ca. 2‘500 m3 - Schalung ca. 2‘000 m2 - Bewehrung ca. 195‘000 kg - Beton ca. 1‘300 m3

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF,Route de Riaz3, 1630 Bulle, Suisse

name: Commune de Lonay, à l'attention de Monsieur Frédéric Gabriel,Place de l'Eglise 3, 1027 Lonay, Suisse

title: Lonay - Travaux d'électricité dans le cadre du réaménagement de la zone des sports

description: L'objectif du marché soumis est l'exécution de travaux d'électricité dans le cadre du réaménagement total de la zone des sports de la commune de Lonay, propriété du Maître de l'ouvrage sur la parcelle n°181. Le marché soumis prévoit notamment l'équipement et la pose des installations et appareils à courant fort et courant faible, ainsi que la lustrerie. L'objectif du mandant est la sélection d'une entreprise en mesure de mener à bien ce marché sous la direction du planificateur général, dans le respect du cahier des charges et des normes en vigueur.


name: Atelier drü Architektur + Bauleitungen AG, Industriestrasse 1A, 8890 Flums, Suisse, Téléphone: 081 720 12 20, Fax: 081 720 12 25, E-mail:

title: Pflegeheim Sarganserland, 8887 Mels - Bedachungsarbeiten

description: Das bestehende Pflegeheim wird umfassend saniert und erweitert. In einer ersten Phase wird der West- und Nordtrakt realisiert. Das bestehende Gebäude wird während der ganzen Bauzeit von den Betreibern genutzt. In einer zweiten Phase werden die Bewohner in die Neubauten umziehen. In einer dritten Phase wird der bestehende Bereich saniert und umgebaut. Der Pflegebetrieb wird während der ganzen Bauzeit aufrecht erhalten (Bauen unter Betrieb!).

eligibilityCriteria: 17.06.2016 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.:
aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.:


name: Gemeinderat Hunzenschwil, Submission TLF,à l'attention de Gemeindekanzlei Hunzenschwil, Schulgasse 2, 5502 Hunzenschwil, Suisse, E-mail:

title: Lieferung eines TLF

description: Gemäss Pflichtenheft

awardCriteriaDetails:
Bereinigter Angebotspreis: 30
Einhaltung des Pflichtenhefts / Innovation: 40
Qualität / Referenzen / Service - Revisionsleistungen: 15
Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit: 15


description: Ersatz Holzschnitzelheizung mit neuer Rauchgasreinigung.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Stadt Bülach

street: Marktgasse 27


name: Climatec SA,Chemin de Cocagne39, 1030 Bussigny-Lausanne, Suisse

name: REGTEC SA, à l'attention de Philippe Munari,Route de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021.651.01.20, Fax: 021.651.01.19, E-mail:

description: CFC 358 Cuisine professionnelle

description: CFC 112 Démolition lourdes

description: CFC 170 terrassement et travaux très spéciaux

description: CFC 211.1 Echafaudages

description: CFC 211.5 B.A et Maçonnerie

description: CFC 230 Installations électriques

description: CFC 242 Installation de chauffage

description: CFC 244 Installation de ventilation

description: CFC 249 MCR

description: CFC 250 Installations sanitaire

description: CFC 260 Installations d'ascenseurs

description: CFC 346 Chambres froides

title: EMS RESIDENCE "LES HIRONDELLES" CLARENS

description: Réhabilitation d'un bâtiment industriel pour la réalisation d'un centre de prestation à la personne âgée. CFC 112 Démolition CFC 170 Terrassement travaux spéciaux CFC 211.1 Echafaudages CFC 211.5 Béton et maçonnerie CFC 230 Electricité CFC 242 Chauffage CFC 244 Ventilation CFC 249 MCR CFC 250 Sanitaire CFC 260 Ascenseurs CFC 346 Chambres froides CFC 358 Cuisine professionnelle

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège


name: Camandona SA,Rue de Cossonay30, 1023 Crissier, Suisse

name: ERTEC SA,Av. des Sciences 2, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse

title: Travaux d'entretien routier de la rue Centrale à Villars-sur-Ollon

description: Fraisage du revêtement bitumineux et renforcement de la chaussée. Quelques purges et renforcements des accotements.


name: HOLINGER SA, à l'attention de Nicolas Laurent,Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, Suisse, Téléphone: 0216549100, E-mail:

title: Rénovation de la piscine de la Fontenelle à Cernier

description: Le projet concerne la réalisation des études, la fourniture d’équipements et la réalisation des travaux pour la rénovation de la piscine de la Fontenelle à Cernier. Notamment, les travaux incluent le renouvellement des installations de traitement et de circulation des eaux de piscine, l'automatisation des procédés, l'assainissement du béton des bassins et la réhabilitation de la ventilation. Plus de détails sont donnés dans le formulaire K2, section 2.3, du dossier d'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Catering Mittagstisch Schule Erlenbach.

description: Die Schule Erlenbach unterhält im Bereich der Tagesstrukturen (Schülerclub) an zwei Standorten einen Mittagstisch. Zurzeit liefert die Bernet Catering GmbH aus Rüti das Mittagessen in den Schülerclub. Der Vertrag läuft Mitte 2016 aus. Dies hat die Verantwortlichen der Schule Erlenbach veranlasst, für die Neuvergabe ein entsprechendes Vergabeverfahren durchzuführen.Die mit der Präqualifikation ausgewählten Anbieter werden eingeladen, im Rahmen der 2. Stufe des Vergabeverfahrens ihre Offerte mit einer ausführlichen Beschreibung ihres Catering-Konzepts für die Schule Erlenbach dem von der Schulpflege eingesetzten Beurteilungsgremium zu präsentieren. Parallel wird das Beurteilungsgremium eine Betriebsbesichtigung durchführen. Aufgrund der Beurteilung der eingereichten Offerten, des vorgeschlagenen Konzepts aber auch aufgrund der Beurteilung des Betriebs wird schließlich das endgültige Unternehmen ausgewählt.

Schulverwaltung Erlenbach

street: Schulhausstraße 61


name: Grisoni-Zaugg S.A.,ZI de Planchy, case postale 2162, 1630 Bulle 2, Suisse

name: NPPR ingénieurs et géomètres SA, à l'attention de Jean-Michel Loup,Place de l'Eglise 4, 1580 Avenches, Suisse, Téléphone: 026 675 26 16, E-mail:

title: Réfection de chemins agricoles

description: Réfection de chemins agricoles (longueur ~ 2000m)

eligibilityCriteria: Conformément au document d'appel d'offres


description: Neubau Schulanlage und Sporthalle.

title: Leuchten und Lampen.

description: Neubau Schulanlage und Sporthalle.

street: Schulhausstraße 17


name: VADEC SA, à l'attention de Emmanuel Maître,Rue de l'industrie 39, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse

title: Pelle de manutention

description: La pelle de manutention servira à manipuler des déchets afin de les mettre dans une déchiqueteuse, de faire des chargements de bennes ou de camions, à l’aide d’une pince de tri adaptée à la machine. Cette machine va évoluer sous couvert ou à l'air libre dans un environnement poussiéreux chez Vadec SA. Les éléments devant être manutentionnés sont des déchets encombrants, des meubles, des matières souples, du bois de démolition tel que des poutres, des matériaux plastiques, tuyaux, réservoirs, éléments métalliques, matelas, tapis, souches d’arbres, traverses de chemin de fer, pièces diverses ainsi que des ordures ménagères. La machine est fournie avec des caméras latérales et à l’arrière. La machine répond aux normes antipollution en vigueur actuellement et est adaptée au climat de la région de La Chaux-de-Fonds et à la configuration du site de travail.

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


name: Geotherm SA,Bächaustrasse 73, 8806 Bäch, Suisse

name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, à l'attention de G7 - Appel d'offres,Rue Louis-d'Affry 2, CP 1536, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 351 02 00, E-mail:

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché n°31: Forages géothermiques

description: Groupe A - Forage de 75 sondes d'environ 250m de profondeur


name: LSB Lok Service Balmer AG,Wässeristrasse2, 8340 Hinwil, Suisse

name: zb Zentralbahn AG, Produktion und Rollmaterial, à l'attention de Monsieur Erich Merz,Stanserstrasse 2, 6362 Stansstad, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 668 85 35, E-mail:

title: REFIT RANGIERLOK ZENTRALBAHN

description: A. ALLGEMEINES Der Bereich Produktion und Rollmaterial der Zentralbahn verfügt im ganzen Einzugsgebiet der Zentralbahn AG über unterschiedliche Rangierfahrzeuge. Sie werden für unterschiedliche Rangierarbeiten in den Bahnhöfen und den Werkstätten eingesetzt. Mit der Einführung einer neuen Fahrzeugflotte und unter Berücksichtigung der zukünftigen Arbeiten, wurde der Bestand an Rangierfahrzeugen hinterfragt und als Konsequenz daraus entsprechend redimensioniert. Ein Teil der Fahrzeuge wird ausser Betrieb genommen, ein anderer Teil ist den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Abteilung Instandhaltung, welche die Werkstätten Meiringen und Stansstad betreibt, verfügt heute über je einen diesel-/mechanisch betriebenen Rangiertraktor vom Typ Tm 172 (alte Bezeichnung Tm II). Diese beiden Fahrzeuge müssen für die zukünftigen Aufgaben revidiert und modernisiert werden. Auch sollen sie die entsprechenden Anforderungen betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erfüllen. B. BESCHAFFUNGSGEGENSTAND Revision und Modernisierung von 2 Rangiertraktoren vom Typ Tm 172 der Zentralbahn AG gemäss Pflichtenheft (Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen). C. HAUPTANGEBOT Die zb Zentralbahn AG erwartet ein Gesamtangebot für die Revisions- und Umbauarbeiten inkl. der im Pflichtenheft erwähnten Optionen gemäss Preisblatt. D. BEZUGSBERECHTIGTE Bezugsberechtigt für die obengenannten Leistungen sind die zb Zentralbahn AG und Beteiligungsgesellschaften der RAILplus AG. E. NORMEN, VORSCHRIFTEN UND GESETZE Die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. Vertragsunterzeichnung (bzw. Unterzeichnung der Nachträge bei allfälliger Einlösung der Optionen) gültigen einschlägigen Vorschriften, Normen und Regeln der zb Zentralbahn AG und UIC sind einzuhalten. F. Weitere Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation.

awardCriteriaDetails:
1. QUALITÄT: 60
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der zb gemäss Pflichtenheft Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen: 60
1.2 Aufzeigen Risiken der Projektabwicklung: 15
1.3 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: 15
1.4 Produktequalität: 10
2. KOMMERZIELL: 40
2.1 Preise: 75
2.2 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 25


title: Leitungssanierung 380/220-kV-Leitung Lavorgo-Musignano Montage und Stahllieferung

description: Montagearbeiten und Stahllieferungen zur Sanierung der 380/220-kV-Leitung Lavorgo-Musignano, Maste Nr.91-134. Detaillierter Projektbeschrieb in den Dokumenten C1.1 Besondere Bestimmungen und C 1.2 Foto- und Mastbilddokumentation

eligibilityCriteria: Spese: nessuna

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Angebotspreis: 70
Referenzen Chefmonteure: 20
Auftragsanalyse: 10
Bereinigter Angebotspreis: 70
Referenzen Chefmonteure: 20
Auftragsanalyse: 10


title: 273.2 Innere Verglasungen aus Holz.

description: Innere Verglasungen aus Holz mit und ohne Brandschutzanforderungen.

Bauverwaltung Münchenstein

street: Schulackerstrasse 4


title: 6350 Liegenschaft KSW, Spitalgebäude, Hochhaus, Brauerstraße 15, 8400 Winterthur, Sanierung / Erweiterung Hochhaus (Realisierung), SKP 130-01 Baustellenlogistik, Teilprojekt EGT, BHH, TG.

description: Baustelleneinrichtungen und -überwachungen, siehe Details Submissionsunterlagen.

Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 4

street: Stampfenbachstrasse 110


title: Schulanlage Engerfeld.Instandsetzung und Erweiterung.

description: Rodungen, Abbrüche, Baugrubenaushub, Spez. Fundationen.

Stadt Rheinfelden Stadtbauamt

street: Rathaus/Marktgasse 16


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I

title: 20062 / Ersatz Hüsenbachbrücke


name: Atelier d'architecture Archirime SA, à l'attention de M. Bernard Rime,Rte de la Pâlà 11, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +41269122444, Fax: +41269122566, E-mail:

title: Construction d'une école provisoire.

description: Construction d'un pavillon provisoire pour une école

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Entreprise Belloni SA,rue des Moraines1, 1227 Carouge (GE), Suisse

name: FREI & STEFANI SA, à l'attention de Vincent MAYER,Chemin du Pré-Fleuri 5, CP 55, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse, Téléphone: 022 703 46 40, E-mail:

title: IAV - AMENAGEMENTS INTERIEURS BUREAUX - CLOISONS

description: Aménagements intérieurs de bureaux au gré du preneur - cloisonnement

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde Wettingen, Alberich Zwyssig-Strasse 76, 5430 Wettingen, Suisse, Téléphone: 056 437 73 04, URL www.wettingen.ch

title: Neubau 3-Fach Turnhalle Margeläcker, Wettingen

description: Freistehender Neubau eines Turnhallentrakts mit Dreifachturnhalle in vorhandener Schulanlage zur Abdeckung der steigenden Raumbedürfnisse der Schule. Neuer Trakt halb im Erdreich versenkt. Ausführung in Massivbauweise aus Stahlbeton. Das Gebäude betrifft die BKP's 1-9

eligibilityCriteria: Gemäss Präqualifikationsformular unter 2.14, Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss Präqualifikationsformular unter 3.2, Zuschlagskriterien:
Gemäss Präqualifikationsformular unter 3.2, Zuschlagskriterien:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Kanton St. Gallen KBZ - Akademie St. Gallen

title: Lieferung Lehrmittel und Serviceleistungen


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 4 Auftrag 9

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung


title: BAV 80356 Sportzentrum Heuried

description: Neubau Eisporthalle und Instandsetzung Bäderanlage

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Interessengemeinschaft Büetschli - Sängemattschwand - Luterschwändi

title: Alperschliessung Büetschli - Luterschwändi + Zufahrten Oberi Mastweid und Vorderi Gustiweid

description: Alpweg: Kies- und Belagswege Hauptweg: Büetschli - Luterschwändi, Längen 4'210m Zufahrten: Länge 1'015m

eligibilityCriteria: Teilnahme an der obligatorischen Begehung. Datum: Mittwoch 9. November 2016, 14 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Restaurant Rosegg, Bumbach, 6197 Schangnau Bei Schlechtwetter wird die Begehung verschoben.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

title: N08,080030 EP SA TUSI, Los 70 Kabelanlagen. Es umfasst die Erstellung der kompl. Elektroinstallationen im Tunnelfahrraum+ Sicherheitsstollen,die kompl. LWL-Kabelanlage inkl. Schaltschränke sow.div.Demontage-+Montagearbeiten.

description: Der 5.2 km lange, einröhrige Tunnel Sachseln auf der Nationalstraße N8 zwischen dem Brünigpass und Luzern ist seit September 1997 in Betrieb. Die Sicherheitseinrichtungen und die Lüftung des Tunnels entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen und Vorgaben des Bundesamts für Straßen und haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Zusätzlich wird die Selbstrettungsmöglichkeit der Benutzer des Tunnels Sachseln durch einen neuen parallel zum Haupttunnel verlaufenden Sicherheitsstollen verbessert.Im Rahmen des Erhaltungsprojekts Tunnel Sachseln werden deshalb im vorliegenden Los die folgenden Lieferungen, Montagen und Inbetriebnahmen ausgeschrieben:— Neuen Kabeltrassen im Sicherheitsstollen;— Neuen LWL-Anlagen;— Anschlüsse der NS-Zuleitungen zu den Fluchtstollen (QV) und Portalstationen;— Ersatz der Kabelanlagen und Montage der bauseits gelieferten Adaptations-, Durchfahrts- und Brandnotbeleuchtung;— Ergänzung bestehendes Kabeltrassee im Fahrraum;— NS-Zuleitungen zu den Abluft-, Saccardo- und SiSto-Ventilatoren;— Demontage der bestehenden Lüftungskomponenten (z. B. Sensorik);— Erschliessung der Abluftklappen sowie die neuen Lüftungskomponenten (z. B. Rauchmelder, Strömungsmessgeräte, Sichttrübmessgeräte usw.) im Fahrraum;— Demontage der bestehenden Signalisationsanlage im Fahrraum und Vorzonenbereich;— Erschliessung der Signalisationsanlage;— Demontage der bestehenden Überwachungssysteme (BMA-Linearmeldekabel, Videokameras);— Installationskabel für die Erschliessung der Überwachungssysteme;— Montage und Erschliessung bauseits gelieferten Beleuchtungskörper.Während der Umbauphasen der Kabelanlagen darf das Sicherheitsniveau nicht unter das heutige Niveau fallen, daher ist eine sorgfältige und minutiöse Planung Voraussetzung.Die Arbeiten (Phasen 51, 52 und 53) finden von Januar 2017 bis Dezember 2019 statt.Die Ausführung der Elektroinstallationen im Sicherheitsstollen erfolgt am Tag. Alle Arbeiten im Fahrraum müssen in Nachtarbeit ausgeführt werden. Tagsüber ist der Tunnel für den Verkehr ohne Einschränkungen passierbar.

street: Brühlstrasse 3

Kummler + Matter AG

street: Oltnerstraße 63


name: Thuillard J.-P, bureau d'ingénieurs,Ch. des Deleyres 9, 2072 St.-Blaise, Suisse, Téléphone: 032 724.64.78, Fax: 032 721.26.52, E-mail:

title: Rte de liaison rue du Vignoble / ch. des Martinettes

description: Construction d'une nouvelle route de liaison comprenant la réalisation de la chaussée, de canalisations - conduites et de petits ouvrages en béton


title: BAV 60430 Amtshaus Helvetiaplatz

description: Instandsetzung

eligibilityCriteria: Am Mittwoch, 27. April 2016 um 14.00 Uhr findet eine Begehung vor Ort statt. Treffpunkt: Molkenstrasse 5/9, 8004 Zürich, bei der Tiefgarageneinfahrt Es ist keine Anmeldung erforderlich. Für Anbieter, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden die abgegebenen Informationen bei Angebotseingabe als bekannt vorausgesetzt.


description:
Umnutzung für Langsamverkehr einer einspurigen Stahlbetonbrücke von 1928, Länge ca. 110 m.
Betoninstandsetzungen an Brüstungen, Fahrbahnplatte, Pfeilern und Bogen. Fahrbahnplatte mit neuer UHFB-Schicht. Belagsarbeiten.

title: Instandsetzung Vorderrheinbrücke Tavanasa (Versell).

Conzett Bronzini Partner AG

street: Bahnhofstraße 3


name: Roger Barbey génie civil S.A.,Place de la Croix-Blanche19, 1066 Epalinges, Suisse

name: Service Achats, à l'attention de Stéphane Deillon,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Chauffage à distance de Puidoux. Travaux de génie civil

description: Le marché consiste aux travaux de génie civil prévus pour le projet de chauffage à distance de la commune de Puidoux. Les travaux de génie civil représentent la création de fouille pour la pose ultérieure de conduite de chauffage à distance.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Transformateurs de distribution MT/BT à huile.

description: Suivant documents publiés.

Spontis SA

street: Route de la Plaine 45


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

description: Gebäudescreenings in Walchwil, Kanton Zug

description: Gebäudescreenings in Lindau-Eschikon, und Uitikon-Waldegg, Kanton Zürich

description: Gebäudescreenings auf dem Areal Hönggerberg und Zentrum, Stadt Zürich

description: Gebäudescreenings auf dem Areal Hönggerberg, Stadt Zürich

title: Erstellung von Gebäudescreenings zur Schadstoffsanierung in den Gebäuden der ETH Zürich

description: Die ETH Zürich besitzt schweizweit insgesamt 217 Lehr-, Forschungs-, Büro- und Wohngebäude. Ungefähr 80 % dieser Gebäude sind vor 1995 errichtet worden, weshalb das Vorkommen von Gebäudeschadstoffen in diesen Objekten nicht ausgeschlossen werden kann. In den vergangenen Jahren wurden in allen schadstoffverdächtigen Gebäuden sogenannte «Screenings» durchgeführt, um das Vorhandensein von schadstoffverdächtigen Bauteilen sowie schadstoffhaltigen Bauteilen mit Sanierungsdringlichkeit 1 (DS1 = umgehende Massnahmen empfohlen) systematisch aufzunehmen. Die Ergebnisse dieser Ausschreibung vervollständigen die Bestandsaufnahme. Nach der kompletten Erhebung der Daten können die entsprechenden Sanierungsmassnahmen ausgelöst werden.


title: Neubau Bözbergtunnel - TP 24 Materialtransporte mit LKW und Deponie

description: CFF SA réalise, pour le compte des autorités fédérales de la Confédération suisse, le corridor de 4 mètres sur l’axe du St-Gothard. Une distance totale de 270 kilomètres sera ainsi aménagée d’ici 2020 entre Bâle et la frontière italienne pour les transports dont la hauteur aux angles atteint quatre mètres. L’actuel tunnel du Bözberg entre Frick et Brugg (canton d’Argovie) ne répond pas aux exigences définies et doit donc être remplacé par une nouvelle construction longue de 2,7 km. Conformément aux directives de l’Office fédéral des transports, celle-ci garantira une hauteur aux angles de 4,20 m et cheminera parallèlement au tunnel existant à une distance de 30 à 50 m. Le creusement du tunnel se poursuit depuis le portail de Schinznach (TP 21). Après un court tronçon de roche friable (env. 100 m), un tunnel d’un diamètre d’env. 12,40 m est percé à l’aide d’un tunnelier avec bouclier. Dans le cadre du TP 21, le déblai est transporté au portail (avancement en roche friable) ou au dépôt intermédiaire d’Elbis (tunnelier), où il est trié entre les classes A à D. Dans le cadre du TP 24, le déblai chargé en sulfates de la classe D est transporté du site de montage Schinznach-Dorf vers un dépôt d’entreprise pour y être stocké définitivement. Le reste du déblai, de classe A à C, est recyclé ou évacué par la voie ferrée par une entreprise tierce. Le TP 24 comprend les travaux suivants: - Camionnage du déblai de classe D jusqu’au dépôt d’entreprise - Dépôt du déblai de classe D Métrés: Transport et stockage - Déblai de la classe D, t 85'000

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Z1: Einhaltung der Termine,: 40
Nachweis::
- Umlaufzeiten für den Materialabtransport:
Z2: Zweckmässiger Arbeitsablauf,: 30
Nachweise::
- Beschreibung der Arbeitsabläufe und Leistungsannahmen:
- Beschreibung der Transportroute und -distanzen (inkl. Berücksichtigung der Beschränkung auf den öffentlichen Strassen):
- Massnahmen bei Verkehrsüberlastung:
Z3: Einhaltung der geforderten Qualität,: 30
Nachweise::
- Beschreibung Logistikkonzept:
- Angaben der Deponie, inkl. Bewilligung:
- Unterzeichnete Zusage der Deponie für die Leistungserbringung an die UN bei einem allfälligen Zuschlag:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ sehr gut, hohe Innovation:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt der Bewertungen der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-) Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Z1: Einhaltung der Termine,: 40
Nachweis::
- Umlaufzeiten für den Materialabtransport:
Z2: Zweckmässiger Arbeitsablauf,: 30
Nachweise::
- Beschreibung der Arbeitsabläufe und Leistungsannahmen:
- Beschreibung der Transportroute und -distanzen (inkl. Berücksichtigung der Beschränkung auf den öffentlichen Strassen):
- Massnahmen bei Verkehrsüberlastung:
Z3: Einhaltung der geforderten Qualität,: 30
Nachweise::
- Beschreibung Logistikkonzept:
- Angaben der Deponie, inkl. Bewilligung:
- Unterzeichnete Zusage der Deponie für die Leistungserbringung an die UN bei einem allfälligen Zuschlag:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ sehr gut, hohe Innovation:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt der Bewertungen der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-) Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die verlangten Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Wärme Lyss Nord – Wärmeübergabestationen.

description: Gegenstand der Ausschreibung ist die komplette Montage und Lieferung von Wärmeübergabestationen in einem Leistungsbereich von 10 kW bis etwa 1 500 kW sowie optional die Inbetriebnahme der Wärmeübergabestationen.

Wärme Lyss Nord AG

street: Beundengasse 1


title: KSZ DFSH: BKP 243_246 Wärmeanlagen / Kälteanlagen.

description: Beim Objekt handelt es sich um einen Neubau einer wettkampftauglichen Dreifachsporthalle. Der Neubau wird beim best. Aussenplatz der Kantonsschule Zug erstellt, unmittelbar neben den bestehenden Turnhallen.

Hochbauamt Kanton Zug

street: Aabachstr. 5

Jul. Weinberger AG

street: Ibelweg 18c


name: Fondation les Oliviers, à l'attention de Thierry Chollet,Route de la Clochatte 88, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse, E-mail:

title: OLI_AO_CFC 26 TRAVAUX D'INSTALLATION D'ASCENSEURS MONTE-CHARGES

description: Fondation les Oliviers Construction des ateliers et d'une crèche, rénovation des ateliers existants

eligibilityCriteria: se référer aux documents et informations qui figurent dans l'appel d'offres


description: Das denkmalgeschützte Stadttheater Langenthal wurde in den Jahren 1914 – 1916 erbaut. Das Projekt umfasst die Gesamtsanierung der Infrastruktur, die Verlegung der Garderoben- und Toilettenanlagen in das Untergeschoss, den Einbau einer Liftanlage zur behindertengerechten Erschliessung, den Einbau einer Bar im Foyer, die Erstellung eines 4. Saales für bis zu 120 Besuchende im Untergeschoss und die Verlegung des Haupteinganges auf die Nordseite.

title: Erneuerung Stadttheater Langenthal; BKP 379 Bühnenlichtsteuerung.

Stadtbauamt

street: Jurastraße 22


name: Feuerwehr Thunstetten-Bützberg, Öffentliche Sicherheit

title: Beschaffung Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Thunstetten-Bützberg.

description: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges mit max. 16 Tonnen Gesamtgewicht mit Wasser- und Schaumlöscheinrichtung sowie Normalabgängen.

street: Flurstraße 2

Rosenbauer Schweiz AG

street: Eichweg 4


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: IWB, Outsourcing Telefonie

description: IWB als Unternehmen der kritischen Infrastruktur hat hohe Anforderungen an die eigene Kommunikationsfähigkeit. Um auch in Zukunft den aktuell hohen Standard zu sichern und zugleich die Infrastruktur mit aktuellen Kommunikationstechnologien zu modernisieren, beabsichtigt die IWB, diese und den Betrieb an einen zuverlässigen Partner im Rahmen dieser Submission auszulagern. Mit dieser Submission soll ein Dienstleister evaluiert werden, der in der Lage ist, alle für die Kommunikationsbedürfnisse der IWB benötigten Systeme betrieblich zu übernehmen, die entsprechenden Kommunikationsdienstleistungen anzubieten sowie die Modernisierung langfristig sicherzustellen. Die Submission beinhaltet vier voneinander abhängige Teilbereiche: - Übernahme des aktuellen Kommunikationsbetriebs - Modernisierung der Basiskommunikationssysteme - Schrittweise Modernisierung weiterer PBX Benutzergruppen - Sicherstellung der Mobil- und Festnetzkommunikation Mit dieser Submission sollen u. a. folgende Zielsetzungen erfüllt werden: - Der externe Anbieter muss die unternehmensinterne Kommunikation zwischen allen Standorten unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfügbarkeitsanforderungen sicherstellen. - Der Anbieter muss die externe Kommunikation der IWB mit allen ihren Stakeholdern (Kunden, Geschäftspartnern, Behörden) unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfügbarkeitsanforderungen sicherstellen. - Die Kommunikationsinfrastruktur muss bezüglich ihrer Verfügbarkeit, den Leistungsmerkmalen, Funktionalitäten und Gesprächs- sowie Datenübertragungsqualitäten mindestens das gleiche Niveau wie heute bestehend erfüllen. - Die Bedürfnisse der verschiedenen Benutzergruppen (Vermittlung, Büroarbeiter, mobile Mitarbeiter, Leitstellen, usw.) müssen vollständig erfüllt werden und ein grösstmögliches Mass an Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit für die Sicherung der Zukunft ermöglicht werden. - Die Auslagerung und Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur soll ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis unter Berücksichtigung der TCO (Total Cost of Ownership: einmalige und jährlich wiederkehrende Kosten über die Nutzungsdauer des Systems kumuliert) aufweisen. - Die Übernahme und Modernisierung soll im vorgegebenen terminlichen und finanziellen Rahmen abgewickelt werden können. - Der Betrieb und die Weiterentwicklung durch einen zuverlässigen Partner sollen langfristig sichergestellt sein. Dazu gehören zu definierende und wiederkehrende Innovation-Workshops, in welchen neue Technologien und Verbesserungen an der Kommunikationsinfrastruktur vom Anbieter vorgeschlagen und gemeinsam mit der IWB diskutiert werden. Der Zuschlag erfolgt an einen Anbieter unter dem Vorbehalt der Unterschreitung des am 03.03.2016 protokollierten maximalen Angebotspreises. Wird dieser Angebotspreis überschritten, behält sich die ausschreibende Stelle vor, das/die entsprechende/n Angebot/e vom weiteren Verfahren auszuschliessen.

eligibilityCriteria: - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung - Vorlage eines Informationssicherheits-Managementsystems - Vorlage von zertifizierten Betriebsprozessen - Bestätigung Datenschutz und Datensicherheit - Bestätigung Kommunikationssprache Die detaillierten Vorgaben der Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfüllungsgrad der Anforderungen und Beurteilung der Antworten zu den Fragen: 35
Preis: 20
Beurteilung der Anbieterpräsentation: 15
Termin- und Ressourcenplan: 10
Notfallszenario: 5
Lösungskonzept & Referenz Exit: 5
Implementierungsstand: 5
Qualifikation der offerierten Mitarbeitenden: 5
Erfüllungsgrad der Anforderungen und Beurteilung der Antworten zu den Fragen: 35
Preis: 20
Beurteilung der Anbieterpräsentation: 15
Termin- und Ressourcenplan: 10
Notfallszenario: 5
Lösungskonzept & Referenz Exit: 5
Implementierungsstand: 5
Qualifikation der offerierten Mitarbeitenden: 5


name: Alpiq InTec Suisse SA,Route des Flumeaux45, 1008 Prilly, Suisse

name: Epura SA, à l'attention de Gregor Maurer,route de Vidy 10, 1007 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: STEPact - 2016 - CFC 223

description: Fourniture et pose de paratonnerre, mises-à-terre, équipotentiels, divers incorporés, éclairages et provisoires

eligibilityCriteria: selon documents


description: Neubau Ausgleichsspeicher Mädems

title: Kraftwerk Weissenstein

description: Das Projekt „KW Weissenstein“ umfasst folgende Projekthauptelemente: Neubau Ausgleichsspeicher Mädems Neubau Druckleitung Ausgleichsspeicher Mädems – Zentrale KW Weissenstein Neubau Zentrale KW Weissenstein mit Unterwasserkanal, Sandfang und Apparatekammer

eligibilityCriteria: Obligatorische Begehung vom 03.11.2106 Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.


title: Hochwasserschutz Rybibach.

description: Rückbau Durchlass und Straße,Neue Stahl-Beton-Verbundbrücke, Spannweite 15 m,Anpassung Gemeindestraße, L = ca. 60 m,Korrektur Gerinne Rybibach,Verlegung von Werkleitungen.

Schwellenkorporation Lauterbrunnen

street: p. Adr. Bauverwaltung, Gemeindehaus Adler


title: Parkhaus P6, Erweiterung Ost, Flughafen Zürich AG,H.P120.2, BKP 281 Belagsarbeiten.

description: Applikation eines Kunstharzbelages auf Epoxidharzbasis nach Systemvorgabe in 12 ParkgeschossenFläche ca. 95 000 m2.

Flughafen Zürich AG

street: Postfach, Zürich-Flughafen


title: Gesamtsanierung und Erweiterung VS Manuel, BKP 226/227

description: Verputzte Aussenwärmedämmungen auf Holzbau, äussere Malerarbeiten, Fassaden und Holzwerk. Die denkmalgeschützte Schulanlage VS Manuel mit 4 Gebäuden wird inkl. Aussenanlagen gesamtsaniert und mit 2 neuen Schulbauten erweitert. Die neuen Bauten, in Hybridbauweise erstellt, werden mit einer Aussendämmung (ca. 1200m2)verkleidet und verputzt. Die Fassaden (ca. 2000m2) und Dächer der bestehenden Bauten werden saniert. Die Ausführung erfolgt etappiert gemäss generellem Bauetappenplan GP vom 21.04.2016.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet eine obligatorische Begehung statt. Wann: 7.12.2016, 14.00 Uhr Treffpunkt: vor Aula Schule Manuel, Elfenauweg 10, 3006 Bern Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 60
1 Referenz in 5 Jahren in vergleichbarer Art und Grösse (Bau mit Aussendämmung mineralisch, Eco Standard, Putzart ähnlich):: 20
1 Referenz in 5 Jahren in vergleichbarer Art und Grösse (Malerarbeiten denkmalgeschützter Bauten):: 20


title: Stadttheater Bern, Bauetappe 2017, BKP 244 Lüftungsanlagen Schüttetrakt / Küche

description: Erstellen einer neuen BKP 244.1 Lüftungsanlage inkl. Luftaufbereitung für die Nutzräume des Schüttetraktes des Stadttheaters Bern und erstellen einer neuen BKP 244.2 Lüftungsanlage inkl. Luftaufbereitung für die Küche des Schüttetraktes des Stadttheaters Bern.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.


title: Beratungs- und Koordinationsstelle Alter.

description: Durch professionelle Beratung und Koordination soll die ältere Bevölkerung der Stadt Zug zweckdienliche Dienstleistungen für den Altersbereich nutzen können. Das vielfältige Angebot der Leistungserbringer im Kanton wird durch Beratung und Koordination frühzeitig, neutral und unabhängig vermittelt, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen und die ältere Bevölkerung der Stadt Zug ohne Umweg das passende Angebot findet. Der Prozess wird so gestaltet, dass ein Empowerment der älteren Bevölkerung und der Angehörigen stattfindet, damit sie möglichst bald wieder eigenverantwortlich und individuell ihre optimale Lebensform planen und gestalten können. Gemäß den Präferenzen der Bevölkerung wird der Ansatz „ambulant vor stationär“ berücksichtigt. Präventive Aspekte fließen in die Beratung ein, damit problematische Situationen und Überlastung der Angehörigen frühzeitig vermieden werden können.Die gezielte Triage und Beratung soll zu einer verzögerten Inanspruchnahme der stationären Dienstleistungen führen und dadurch die finanziellen Ressourcen der Stadt Zug entlasten.

Soziale Dienste

street: Zeughausgasse 9


title: Revisionsmandat

description: Dans le cadre du projet «Mandat de révision», une procédure de préqualification a pour but d’évaluer les soumissionnaires appropriés proposant aux meilleures conditions les spécifications du groupe La Poste Suisse SA dans le respect des dispositions légales et conformément au catalogue de spécifications détaillé figurant dans l’outil d’appels d’offres publics DecisionAdvisor. • Examen succinct / audit des comptes du groupe selon les IRFS dans le semestre (scope limité conf. à l’annexe n° 09) et dans l’année. • Audit semestriel et annuel (sur demande de la Poste, y compris hard close pour l’audit des comptes annuels) des rapports de certaines sociétés du groupe à l’attention du groupe selon les IRFS, conf. aux annexes n° 08 à 11. • Audit des comptes annuels du droit commercial des sociétés selon les dispositions légales correspondantes pour chaque pays, conf. à l’annexe n° 08, dans la mesure où un passage à un nouveau prestataire est juridiquement admissible • Respect des dispositions légales concernant le système de contrôle interne, en tenant compte des standards d’audit en vigueur • Audits régulatoires annuels conf. aux dispositions de la LPO / OPO / PostCom • Audit final de CarPostal Suisse SA selon l’ORCO • Audit final de PostFinance SA selon PCB / FINMA • Audit réglementaire de PostFinance SA (correspond à un audit prudentiel) • Audit réglementaire de Swiss Post Insurance AG selon la loi sur la surveillance des assurances (LSA) • Gestion des mandats uniformisé et centralisé pour tous les audits (comptes du groupe selon les IFRS, rapports du groupe selon les IFRS, clôtures commerciales selon les dispositions légales et la réglementation spécifiques au pays) • L’appel d’offres public a pour objet des rapports contractuels pour les années d’audit 2017 – 2021 (avec une option de prolongation de deux fois 12 mois), les mandats concrets s’effectuent sous réserve de la réélection annuelle par l’assemblée générale • La Poste se réserve le droit de modifier le standard d’audit pendant la durée du contrat.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: aufgrund der in den Ausschreibungsunterlagen für die 2. Stufe genannten Kriterien:
aufgrund der in den Ausschreibungsunterlagen für die 2. Stufe genannten Kriterien:


description:
Herstellung, Lieferung und Montage, sowie Wartungs- und Unterhaltsarbeiten für Türen und Tore in den Querverbindungen zwischen dem Albulatunnel I und II, sowie für Türen und Tore in den Lüftungszentralen des zum Sicherheitstunnel umgebauten Albulatunnels I.
Koordinaten 779 250 / 162 300
Metallbauarbeiten
Die Hauptmengen sind wie folgt:
In den Querverbindungen:
— Sicherheitsschiebetüren (EI = 180 Min.) 12 Stück;
— Sicherheitstore (EI = 180 Min.) 2 Stück;
— Sicherheitstüren zu Technikraum (EI = 90 Min.) 12 Stück;
— Blenden fix / beweglich9 / 3 Stück.
In den Lüftungszentralen:
— Sicherheitstore/-schiebetüren (EI = 90 Min.) 4 Stück.

title: Neubau Albulatunnel II Los 502, Türen und Tore im Tunnel.

Rhätsiche Bahn AG Infrastruktur

street: Bahnhofstraße 25