name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Il est prévu de construire un passage à faune d'une largeur utile de 50 m au-dessus de l’autoroute N02 et de la route cantonale près de Tenniken, au kilomètre d’entretien 27 851. Les passages supérieurs au-dessus des autoroutes ou des routes cantonales doivent être construits sans support central en matériaux standard (acier, acier-béton, composite, etc.) ou en bois. Ils ont une hauteur libre minimale de 4,60 m. Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur à fournir pour la conception du projet (des phases du projet définitif jusqu’à la mise en service).

title: N02, 070017, EP SIEP, EP Sissach — Eptingen/prestations d’ingénieur pour la conception du projet Passage à faune, Tenniken

description: N02, 070017, EP SIEP, EP Sissach — Eptingen / prestations d’ingénieur pour la conception du projet Passage à faune, Tenniken.

street: Brühlstrasse 3

Bänziger Partner AG

street: Im Roggebode 1


scheme: CPV

title: Altersheim Büren a.A. - 42100 Garten und Landschaftsbau

documentType: tenderNotice

description: Das bestehende Altersheim wird in mehreren Bauphasen unter Betrieb erweitert und saniert.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Referenzen: 15
Lehrlingsausbildung (Abschlüsse): 5

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Altersheim Büren an der Aare

countryName: CH

initiationType: tender


name: Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité

title: Idaff 340602 - Remplacement de 100 horodateurs "grands" en voirie

documentType: cancellationDetails

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Cabinet Fanny Noël et Diogo Lopes Architectes, à l'attention de Fanny Noel,19 boulevard Georges Favon, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Construction de locaux pour les services de voirie à rez-de-chaussée et locaux techniques - postes de transformation MT-BT en sous-sol

description: Appel d’offres - travaux de construction Lot 1 - Installations de chantier, terrassements, canalisations Lot 2 - Installation de chantier, Béton et béton armé et Maçonnerie

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


currency: CHF

name: Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement

documentType: awardNotice

description: Établissement du Belvédère Lausanne – projet "Trèfle" Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2 Montant cible : CHF 445'000.- HT

title: Etablissement du Belvédère à Lausanne - Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Rue du Port-Franc 18

name: "Chantier Collège de la Barre - CFC 25 - ne pas ouvrir

street: Gewerbestrasse 7


description: Extension et adaptation du Home Médicalisé de la Sarine et la Construction de la Centrale des ambulances à Villars-sur-Glâne

description: Travaux de protections provisoires, démolition et désamiantage

Réseau santé de la Sarine

street: Avenue Jean-Paul II 10

Michel Démolition SA

street: Route de l'Industrie 44


description: Mandat d'assistant maître de l'ouvrage (AMO) concernant un important projet de rénovation d'un centre des EPI.

title: Mandat d'assistance au maître de l'ouvrage (AMO)

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: services

MP3 Mandats publics

street: Rue Baylon 2 bis


name: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen, Rorschacher Strasse 95, 9007 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Kantonsspital St. Gallen KSSG - Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS

description: Die Ausschreibung Brandmeldeanlage enthält alle Apparatelieferungen sowie Dienstleistungen für die behördlich geforderte Branddedektion als Vollschutz. Eingebunden werden auch Drittsysteme wie Brandschutztüren, RDA-, MRWA- oder RWA-Anlagen. Die Anlage wird auf das GA-System sowie das Sicherheitsleitsystem (SLS) aufgeschaltet sowie mit letzterem betrieben und gesteuert. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in insgesamt drei Hauptbauphasen: Hauptbauphase 1 Haus 07A samt Tiefgarage, Hauptbauphase 2 OKS samt Schutzraum und Hauptbauphase 3 Haus 07B samt Geschütztem Spital.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Microscope électronique à balayage à ultra-haute résolution avec développement intégré de prototypes dans la gamme nanométrique

description: Les exigences suivantes sont imposées à ce microscope électronique à balayage : - Acquisition d'images à ultra-haute résolution de solides moléculaires et de nanomatériaux non conducteurs - Analyse des défauts des dispositifs à l'échelle nanométrique - Lithographie par faisceau d'électrons (EBL) pour la nanostructuration de dispositifs nanooptoélectroniques - Intégration future d'une plateforme de dépôt et de gravure induite par faisceau d'électrons pour la nanofabrication - Intégration future de dispositifs de mesure permettant la caractérisation in situ à l'échelle nanométrique, tels que les mesures électriques et la microscopie à force atomique.

eligibilityCriteria: Englisch

awardCriteriaDetails:
Erfüllung der technischen Anforderungen: 600
Optionen: 300
Preis: 300
Energieverbrauch: 100
Service / Reaktionszeit: 100
Liefertermin, -frist: 100


title: Butzenstrasse, Allmend- bis Bruchstrasse

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme: 0,7 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau


name: Neubau Glaubten-Areal / Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich

title: Neubau Glaubten-Areal, BKP 242 Heizungsanlagen

description: BKP 242 Heizungsanlagen


title: Sanierung Gebiet Statthofgasse

description: Strassenbau inkl. Werkleitungen (Wasserleitung, Elektro und Heizleitung) in bebauten Gebiet (Altstadt). Die Bauarbeiten finden unter Verkehr statt. Die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften muss gewährleistet sein. Der Bauvorgang erfolgt in Etappen. Die Etappen umfassen einzelne Bauteile, Werkleitungsbau, Strasse usw. Die Bauarbeiten erfolgen im Jahr 2022. Die genaue Aufteilung der Etappen ist in den besonderen Bestimmungen 102.621 ff. ersichtlich.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Referenzen Schlüsselpersonal: 20
Termine: 20


name: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif)

title: Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Umfahrung Alberswil-Schötz, Generalplanermandat

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Planervertrages sowie dem Projekt- und Leistungsbeschrieb A2


name: Regtec SA, à l'attention de Rossier,Rte de Berne, 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0216510120, E-mail:

description: Portes intérieures en bois

description: Armoires, revêtements muraux, main-courante

title: Fondation Clémence Appels d'offre menuiserie portes intérieure et menuiserie courante

description: Extension et transformation de l'EMS Clémence à Lausanne

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


name: UPU Security, à l'attention de Ms Dawn Wilkes,Weltpoststrasse 4, 3015 Berne, Suisse, E-mail:

title: USPS/UPU Tied Funding Supply Chain Enhancements: Advanced Security Standards learning designer consultant

description: The UPU wishes to provide training to develop a robust pool of security reviewers inclusive of a trainers package to ensure sustainability among UPU staff members. Therefore, the UPU seeks an experienced Vendor with the necessary specialized skills to implement a structured and complimentary online and physical training package for reviewers and trainers.

eligibilityCriteria: Anglais


title: H27 Instandsetzung RhB Überführungen Lavin, Baumeisterarbeiten

description: Betonabtrag 1'100 m; Reprofilierung 980 m; Beton 40 m3; Entwässerungsleitungen 200 m


description: autolaveuses aspirantes à conducteur debout

description: machines autotractées + autolaveuses aspirantes autoportées

description: balayeuses aspirantes autoportées avec réservoir d’une capacité minimale de 700 litres

description: machines autotractées + balayeuses aspirantes autoportées avec réservoir d’une capacité maximale de 400 litres

title: Acquisition et entretien courant de véhicules de nettoyage motorisés

description: Diese Ausschreibung dienst der Auftragsvergabe für die Beschaffung und Wartung von motorisierten Reinigungsfahrzeugen von der gesamten SBB AG inkl. Tochtergesellschaften: zb. Zentralbahn AG, Kraftwerk Amsteg, Login Berufsbildung AG, Etzelwerk AG sowie der armasuisse

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch

awardCriteriaDetails:
Preis:: 40
Überperformance der Mindestanforderungen:: 20
Garantieleistung:: 17
Einhalten des Sozial- und Verhaltenkodex:: 5
Fahrzeugtest:: 18
Erläuterungen: Diejenigen Anbieterinnen, welche basierend auf der Zwischenbewertung (Papier Evaluation, Zuschlagskriterium Preis, Mindestanforderung, Garantieleistung, Einhalten Sozial-und Verhaltenkodex)) rechnerisch die Möglichkeit haben, den ersten Rang zu erreichen, werden aufgefordert, kostenlos ein Reinigungsfahrzeug für den Fahrzeugtest zur Verfügung zu stellen:


description: Mit der geplanten Ausschreibung sollen für die Digitalisierung der Aufgaben des Medizincontrollings einschliesslich des Kodierarbeitsplatzes folgende Ziele erreicht werden: Steigerung von Qualität, Effektivität und Effizienz durch Automatisierung und Workflowunterstützung der Kodierung, des Dokumen-tenmanagements und des Datenmanagements sowie durch Einbindung des Arbeitsplatzes des Medizincontrollings in die Umgebung der klinischen Daten und durch Nutzung des Potentials zukunftsorientierter Techniken.

description: Kodiersoftware (RFP – Request for Proposal).

Insel Gruppe AG

street: Güterstraße 13

ID Suisse AG

street: Oberstraße 222


title: Refit Rangierlok Gm 3/3

description: Die beiden vorhandenen Gm 3/3 Diesellokomotiven der Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGV), welche für den Rangierdienst verwendet werden, entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die Lokomotiven müssen deshalb mit neuen Motoren ausgerüstet werden. Zudem müssen auch die Kompressoren und die Vakuumpumpen ersetzt werden, welche zukünftig hydraulisch angetrieben werden. Desweitern sind die Lokomotiven mit einem Zugbeeinflussungssystem ZSI 127 auszurüsten.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Technischer Anforderungskatalog: 40
Kommerzieller Anforderungskatalog: 10


title: BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

description: BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall Alterszentrum mit 60 Pflegebetten inkl. Demenzbereich mit abgeschlossenem Garten im 1. Obergeschoss. Im 4. Obergeschoss sind 17 Alterswohnungen geplant. Im Erdgeschoss sind Cafeteria mit Gastroküche sowie Empfang, Leitung Pflege und Nebenräume. Im Untergeschoss sind Garderobe und Nasszellen für das Personal. Ein Elektroraum mit Server und die Haustechnik des Alterszentrum sowie ein Schutzraum mit 2 Fluchtausstiegen. Ebenfalls ist eine öffentliche Einstellhalle geplant mit ca. 70 Parkfeldern sowie 2 einzelne, offene private Parkräume mit 21 bzw. 14 Parkfeldern. Der Aussenraum im Eingangsgeschoss ist mit grosszügiger Vorplatzgestaltung und 40 Aussenparkplätzen.


title: F21162 - Exploitation de la plateforme clients sedex pour l'année 2022

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Office fédéral des routes OFROU, à l'attention de Gestion des projets centre,Brühlstrasse 3, 4800 Zofingue, Suisse, Téléphone: +41 58 482 75 11, Fax: +41 58 482 75 90, E-mail:

title: N01, 090090, EP ReNe, EP Reusstal - Neuenhof / Zusatzarbeiten PV BSA - NACHTRAG


title: Generalplanerarbeiten für Ersatz/Erneuerung TS-Rampe

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Submission Instandsetzung Glattbrücke Höri

description: Instandsetzung der Glattbrücke Wehntalerstrasse und des Bachdurchlasses Saumgraben. Betoninstandsetzung, Ersatz von Dichtung und Belag. Hauptkubaturen (unverbindliche Richtwerte): Belagsabbruch ca. 500.0 m2 Betonabbruch ca. 15.0 m3 Aushubarbeiten (fest) ca. 10.0 m3 Abdichtung PBD ca. 480.0 m2 Bituminöse Beläge ca. 64.0 t Stahlbau ca. 3.5 t Geländer ca. 90.0 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de Sylvain Moritz,Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAs) Rénovation des ateliers métallurgie

description: Rénovation des ateliers métallurgie de l'EPCAs

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie, Service immobilier et patrimoine,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Rénovation toiture EPIC Monthey

description: Ecole Professionnelle Intercantonale de Chimie (EPIC)


name: DGMR, Div. Entretien, Centre cantonal d’entretien des véhicules, à l'attention de Michel Pache,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Fourniture d'un engin porte-outils


title: KSL Urdorf, Erweiterungsneubau

description: Lieferung und Aufhängung der Leuchten. Die Beleuchtungskörper werden in LED-Technologie ausgeführt


name: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel

description: Beschaffung und Einführung eines KIS (Klinikinformationssystems) für die UPK Basel. Gegenstand und Umfang des Auftrags: Mit der geplanten Ausschreibung soll ein Generalunternehmer (GU) inkl. Lieferung der benötigten Produkte (Applikationen), Unterstützung von Planung, Konzeption, Konfiguration, Schnittstellen, Migration, Einführung, Inbetriebnahme, Wartung, Pflege der Software und Support im Zusammenhang mit der Einführung eines KIS, gemäss Pflichtenheft, evaluiert werden.

title: UPKIS 2023

street: Wilhelm Klein-Strasse 27


title: N2 EP28 Gentilino – Lamone, Direction Générale des Travaux (DGT)

description: Le projet EP 28 Gentilino-Lamone de l'OFROU comprend des travaux d'entretien et de transformation à réaliser le long de l’autoroute du km 23.950 (portail nord du tunnel de Gentilino) au km 30.060 (Lamone) et les bretelles de la jonction Lugano Nord (entre le km 27.640 et le km 30.060). Des travaux d’assainissement général pour tous les éléments de l’autoroute sont prévus le long de ce tronçon. Certaines interventions ont déjà été réalisées dans le cadre des mesures anticipées (VoMa) à la jonction de Lugano Nord. Cet appel d’offre porte sur les prestations de la direction générale des travaux. Le nombre total d'heures (hors régie) mises à disposition est de 21’790 heures pour les prestations de base de la DGT.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri. - Rispetto di tutte le prescrizioni legali, in particolare conferma del rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della parità salariale tra donna e uomo vigenti in Svizzera. - Rispetto della struttura dell’offerta richiesta in base al documento «Documentazione relativa all’offerta per prestazioni di supporto al committente». - Accettazione senza riserve delle disposizioni contenute nel previsto documento contrattuale e delle condizioni generali (CG) della Confederazione secondo la documentazione del bando.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Kanton St. Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste

description: Rahmenanbieter (TU) für Planung, Bau und Bewirtschaftung von Schnell-Lade-Stationen SLS Der Nutzer ist die Kantonspolizei SG, welcher in einer 1. Phase im 2021/22 die mobilen Einsatzgruppen mit leistungsstarken E-Autos ausrüstet. Diese müssen auf den 4 Polizeistützpunkten, sowie 2 Standorten in kurzer Zeit wieder aufgeladen werden können. Damit die Einsatzfähigkeit 24h/365T gewährleistet werden kann. Weiter wird zukünftig auch die bestehende Fahrzeugflotte (Verbrenner) durch E-Autos ersetzt. Da der genaue Standort innerhalb der Standorte, sowie der Bedarf der Leistungsgrösse zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht definitiv feststeht, wird ein Rahmenvertrag abgeschlossen. In diesem werden die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit geregelt. Bei einem konkreten Bedarf an Leistungen werden gestützt auf den Rahmenvertrag die entsprechenden Leistungen abgerufen. Ein bestimmtes Auftragsvolumen kann nicht garantiert werden.

title: Kantonspolizei St.Gallen, Schnell-Lade-Stationen E-Mobilität; Rahmenanbieter (TU) für Planung, Bau und Bewirtschaftung

street: Lämmlisbrunnenstrasse 54

BKW Energie AG

street: Viktoriaplatz 2


name: Energieverbund Bielersee AG, à l'attention de Katrin Fischer,Gottstattstrasse 4, 2501 Bienne, Suisse, E-mail:

title: EVB - Fernwärmeleitung Abschnitt Stadtgraben Nidau Teil B

description: Erstellung einer Fernwärmeleitung. Der detaillierte Leistungsbeschrieb ergibt sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Referenzen: 20
Prognostizierte Montagezeit: 10


description: Die SZU betreibt die Linien S4 Zürich HB-Sihlwald und S10 Zürich HB-Uetliberg und ist der Besitzer der entsprechenden Infrastruktur. Für die Instandhaltung der Infrastruktur, zum Schneeräumen und zum Abschleppen ist ein neues Baufahrzeug erforderlich. Im Rahmen dieser Ausschreibung soll ein neues Zwei-Richtungs-Baufahrzeug mit einer Ladefläche und einem Kran beschafft werden. Das Fahrzeug muss über einen elektrischen Antrieb ab der Fahrleitung 15 kV 16,7 Hz und einen autonomen Antrieb verfügen, der den Einsatz auf dem gesamten Netz der SZU bis zu einer Steigung von 79‰ und das Abschleppen von liegengebliebenen Zügen auf dem gesamten Streckennetz erlaubt. Für SZU optional einlösbar muss die korrektive und präventive Instandhaltung angeboten werden. Details dazu in Anlage 6, „Technisches Anforderungsprofil“. Falls Optionen zur Instandhaltung gezogen werden, wird im Laufe des Projekts ein entsprechender Instandhaltungsvertrag abgeschlossen.

title: Baufahrzeug

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG

street: Wolframplatz 21

Plasser & Theurer

street: Johannesgasse 3

countryName: AT


description: Assurance dommages tous risques ETH Zurich 2022-2024 conformément aux spécifications énoncées dans le cahier des charges fonctionnel.

ETH Zürich/Kessler & CO AG

street: Scheuchzerstrasse 68/70

AXA Versicherungen AG

street: General Guisan-Strasse 40


name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres Les terrassements archéologiques

description: L’objet du présent appel d'offres, lancé par la centrale commune d'achats, est de rechercher un prestataire capable d'honorer les demandes du Service cantonal d'archéologie pour effectuer des travaux de terrassement spécifiques à l'archéologie. Les chantiers qui seront confiés à l'adjudicataire par le SCA s'inscriront soit dans le cadre de fouilles planifiées, soit interviendront dans le cadre de fouilles d'urgence.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres, au moment de leur dépôt, contenant les pièces suivantes : 1. Attestations sociales justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a) attestation AVS / AI / AC / APG / Lamat; b) attestation LAA; c) attestation LPP. 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales ainsi que la contribution professionnelle (NB : prendre contact avec l’OCIRT, au minimum quinze jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a) attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche Ou b) attestation de l’OCIRT 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’attestation suivante : a) attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source Ou b) attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée. 5. Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel.


name: Commune municipale de Bienne, Direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement, représentée par le Département des constructions,rue Centrale 49, CP, 2501 Bienne, Suisse, Téléphone: +41 32 326 26 11, Fax: +41 32 326 16 93, E-mail:

title: EMS Redern, cuisine de production pour le projet "alimentation saine" - CFC 358.1 Agencements de cuisine pour la restauration

description: BKP 358.1 Betriebseinrichtungen Gastronomieküche


name: Haller Gut Architekten AG ETH SIA, Stauffacherstrasse 72, 3014 Bern, Suisse, Téléphone: 031 330 46 00, Fax: 031 330 46 09, E-mail:

title: Neubau Sportanlagen Hüssenbüel, Hinwil

description: Neubau Dreifach-Sporthalle mit Aussengarderoben. BKP 283.4 Deckenverkleidung in Holz (Lärche) Holzdecke aus Latten 60 x 20 mm mit 12mm offener Fuge und Akustikhinterlage. Fläche 3500 m2


name: Gemeinde Aadorf, Amt für Bau und Umwelt, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf

title: Weiern Etappe 3a, Trottenstrasse, Steinwiesenstrasse bis Dorfeingang

description: Tiefbau-&Strassenbauarbeiten, Abwasseranlagen, Werkleitungsgräben, Strassenbau/Belagsarbeiten


title: Commune de Châtel-St-Denis/FR - Construction d’un bâtiment multi-usages: locaux sportifs, salle communale, buvette, vestiaires et appartement de fonction.

description: Construction d’un bâtiment multi-usages : locaux sportifs, salle communale, buvette, vestiaires et appartement de fonction. Travaux en entreprise générale.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Einwohnergemeinde Unterägeri, Bau und Unterhalt

title: Neubau Schulhaus Acher Mitte, BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.

description: Neubau Schulhaus Acher Mitte

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Angaben.


name: BLS AG, à l'attention de Silvio Gasparini,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: BNWE 11 Installations électriques

description: En raison des travaux de rénovation de la gare de Berne, la centrale du personnel de BLS Construction et entretien quittera Holligen pour s’installer à Bern Weissenbühl, dans l’ancien centre de distribution de Coop, et le bâtiment BLS affecté au service ferroviaire sera transféré à la Schwarzenburgstrasse. L’ancien centre de distribution sera désormais un centre commercial moderne. L’enveloppe du bâtiment sera rénovée et reconstruite selon les dispositions actuelles de l’Ordonnance cantonale sur l’énergie (OCEn). Les différents niveaux seront affectés au stock, à l’atelier et aux bureaux. En outre, le bâtiment sera pourvu d’escaliers et d’ascenseurs et la technique du bâtiment sera entièrement refaite. Dans le bâtiment affecté au service ferroviaire, les vestiaires et les douches seront rénovés. En outre, le revêtement de sol de ces zones ainsi que le chauffage au sol seront remplacés.

eligibilityCriteria: Die vorliegenden Submissionsgrundlagen sind mit Unterstützung der L2A Architekten AG (Projektverfasser) erarbeitet worden. Die L2A Architekten AG und die von ihr in diesem Projekt eingesetzten Subunternehmer sind aus diesem Grund von der Teilnahme an diesem Beschaffungsverfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
Gesamte Wirtschaftlichkeit: 70
Lösungskonzept: 10
Referenzen / Schlüsselpersonen: 20


description: Nouvelle construction.

title: CFC 250.1 Salle de bains préfrabriquées

description: Nouvelle construction.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

LRS Architectes SA

street: Rue des Paquis 35


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Für den Zweitstandort Sanität an der Zeughausstrasse wird ein 3-geschossiger Neubau erstellt. Die Arbeiten umfassen den Baugrubenaushub, die Baumeisterarbeiten, die Werkleitungs- und Kanalisationsarbeiten innerhalb und ausserhalb des Neubaus sowie Belagsarbeiten.

title: Neubau Zweitstandort Sanität, BKP 211 Baumeisterarbeiten mit Baugrubenaushub

street: Münsterplatz 11, Postfach

ERNE AG Bauunternehmung

street: Margarethenstrasse 75


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Division Produktion Personenverkehr

title: Personenübergänge GTW


title: 726.70 Stützriegel Pütschai - Valiertas Baumeisterarbeiten

description: Beton 82 m3; Mikropfähle 83 St; Anker ungespannt 83 St;

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Etat de Vaud - DSI,Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse, E-mail:

title: Renouvellement du Contrat Adobe ETLA

description: Renouvellement du Contrat Adobe ETLA

eligibilityCriteria: c.f. document annexé


title: Submission für Generalplanerteams im selektiven Verfahren

description: Generalplanerleistungen für die Sanierung und Erweiterung Hallenbad Buchen

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Elektrische Energiebeschaffung

description: Beschaffung von elektrischer Energie

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N09.52 200044 - Upn.Chexbres-Roche - Spécialiste Système d'information géographique (SIG) (ID 7812)

description: Der aktuelle Zustand des betroffenen Autobahnnetzes sowie die Fortschritte der UPN Vennes Chexbres ermöglichen die Planung der Sanierung des Abschnitts der N09 zwischen der An-schlussstelle Chexbres und der Gemeinde. Die Leistungen des ausgeschriebenen Mandats beinhalten die Entwicklung und den Unterhalt eines geographischen Informationssystems für den gesamten Abschnitt während der Studi-enphase EK und MK.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen/Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 « Sonstige Angaben » der SIMAP-Publikation:


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Florine Charousset,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, E-mail:

title: AO Digital Signage

description: Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne l’intégration d’un Digital Signage au sein de l’environnement de Genève Aéroport avec la mise à disposition d’écrans, de players, des licences et de la maintenance associée.

eligibilityCriteria: Selon conditions administratives de l'appel d'offres


name: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif)

title: Instandsetzung Dorfbach Horw, Gemeinde Horw Bauprojekt und Realisierung, SIA-Phasen 32 bis 53 (Bauprojekt, Ausschribung, Ausführungsprojekt, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss)

description: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Centre Sportif de Malley SA, à l'attention de Laura Rambinintsoa,Chemin du Viaduc 14, 1008 Prilly, Suisse, Téléphone: 021 315 55 00, E-mail:

title: Maintenance des installations de gestion du bâtiment - Vaudoise aréna


name: CSC Fribourg,Route de Châtillon 70, 1725 Posieux, Suisse, E-mail:

title: SAIDEF - Transport de cendres

description: Selon cahier des charges


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N01.08 090043 - Jct. Chavannes - Prestations d'APR pour le projet définitif (ID 7624)

description: Gegenstand des Auftrags sind die Studien für den Bau eines neuen Strassenanschlusses an der N01 in der Gemeinde Chavannes-près-Renens. Ein erstes Ausführungsprojekt (AP) für den Strassenanschluss wurde zwischen 2014 und 2018 erstellt und wurde bereits im November 2018 im Rahmen des Projekts Suppression du goulet d'étranglement de Crissier («Engpassbeseitigung von Crissier») der öffentlichen Auflage vorgestellt. Dieses Projekt muss vollständig überarbeitet werden und wird Gegenstand einer zweiten öffentlichen Auflage sein. Im Jahr 2020 wurde eine Machbarkeitsstudie für die neue Version des Ausführungsprojektes durchgeführt. Auf der Grundlage dieser validierten Machbarkeitsstudie betrifft die vorliegende Ausschreibung die Leistungen des Projektverfassers (multidisziplinäre Arbeitsgemeinschaft: Bauingenieur, Architekt-Landschaftsplaner-Stadtplaner, Vermessungsingenieur) für die Erstellung der Neufassung des Ausführungsprojektes sowie die Bearbeitung von Einsprachen.


name: Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt, Industriestrasse 6, 6005 Luzern, Suisse, E-mail:

title: Haltekantensanierung Luzern; Personenunterstand (Witterungsschutz) Bushaltestellen

description: Entwicklung, Projektierung, Design, Bau und Unterhalt Personenunterstände (Witterungsschutz). Ausbaubar mit u.a. unterschiedlicher Dachausgestaltung, Photovoltaikelementen, Sitzbänken, Anlehnhilfe, Werbemodule, elektrotechnische Einrichtungen, etc.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben.


title: Beschaffung und Einführung eines Records-Management-Systems


title: RBS Urtenen, Verbreiterung Aussenperron, neue Warteinfrastruktur


title: BAV 80844 Schulprovisorium Guggach/Allenmoos (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Neubau BKP 219 Raummodule – Mietcontainer


title: Le transport des élèves à besoins spécifiques du domicile à l'école et retour, ainsi que les sorties aux gymnases, piscines, autres lieux d'apprentissage externes, à l'internat et de là aux bâtiments scolaires et au domicile, ainsi qu'à la structure de jour (accueil périscolaire) et de là retour au domicile.

description: Amtsblatt des Kantons Schaffhausen www.simap.ch 01.10.2021


name: pom+Consulting SA Chemin de Roseneck 5 CH - 1006 Lausanne

description: Transformation, rénovation et extension des lots laboratoires, soins et assainissement & technique-logistique du CHUV. Chaque lot est composé d'affaires. Celles-ci sont citées ci-après : - 1er lot Laboratoires : BU25 (16-007), BH18 (15-094), BH19 (21-131), BH20 (21-132) - 2e lot Soins : BH (21-048), BH05 (17-020), MAT02/03 (21-133), MAT06 (I) (12-015), MAT06 (II) (12-015) - 3e lot Assainissement & technique-logistique : BU23 (17-034), CI (17-087), BH (20-080 et 21-020), BH21 (21-093), NES (19-028), MAT (17-082)

title: TRANSFORMATION, RÉNOVATION ET EXTENSION DES LOTS LABORATOIRES, SOINS ET ASSAINISSEMENT & TECHNIQUE-LOGISTIQUE DU CHUV - ARCHITECTE

street: Chemin de Roseneck 5


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG,à l'attention de Guido Hirzel, Sägereistrasse 24, 8152 Glattbrugg, Suisse, Téléphone: 044 809 56 23, E-mail:

title: Glattalbahn Etappe 2A / Generalplaner Gleisoberbau

description: - Projektleitungsmandat für die Planung, Ausschreibung und Realisierung des Gleisoberbaus - Bauleitungsmandat in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase


description: Submission für die Leistungen eines Generalplanerteams. Geplant sind bauliche Massnahmen (Umbau, Erweiterung, Aufstockung) an zwei bestehenden Schulhäusern zur Zusammenführung der Sekundar- und Realschulklassen (SeReal) verschiedener Gemeinden in Fahrwangen. Das Generalplanerteam muss folgende Kompetenzen nachweisen: Architektur, Baumanagement und Gesamtleitung, Bauingenieurwesen, Holzbauingenieurwesen, Elektroplanung, Gebäudetechnikplanung (HLKKS) und Bauphysik. Die Gesamtleitung wird dem Architekturbüro oder dem Baumanagementbüro übertragen. Die Submission umfasst die Teilphasen 41, 51, 52 und 53 gemäß der Leistungstabelle der SIA-Norm 112, ohne die gestalterische Leitung.

title: Projekt SeReal: Honorarsubmission Generalplanerteam

Einwohnergemeinde Fahrwangen

street: Aescherstraße 2


description: 358001 SKP 358 Buffetanlagen 07A. Lieferung und Montage von Buffetanlagen. Kaffeebar und Pickup EG, Cafeteria-Ausgabe/Selbstbedienung, Dachgarten OG3.

title: Kantonsspital St. Gallen: Neubau Haus 07A - SKP 358 Buffetanlagen

street: Rorschacher Strasse 95


name: Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA,Route du Vieux-Canal 6, 1762 Givisiez, Suisse, Téléphone: 026/351 02 00, E-mail:

description: Renouvellement de l'Assurance Dommages directs et pertes d'exploitation en faveur de transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA et ses sociétés filles (TPF TRAFIC/TPF IMMO/TPF INFRA)


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Schulhaus Pestalozzi - Dachgeschossausbau und Fassadensanierung, BKP 221 Fenster in Holz

description: Fenster in Holz für historisches Schulgebäude inkl. Demontage und Entsorgung der bestehenden Fenster, Sanierung von historischen Fenstern

eligibilityCriteria: ATB 1: Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt.


description: BAV 22413 Wohnsiedlung Eichrain BAV 40181 Alterszentrum Eichrain

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

Göldi AG Garten- und Sportplatzbau

street: In der Euelwies 25


title: Kantonsspital St. Gallen KSSG - Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A und OKS - SKP 233 Lieferung Standard-Leuchten und Lampen

description: 233073 SKP 233 Lieferung Standard-Leuchten und Lampen 07A-OKS. Lieferung von Leuchten und Lampen für alle Bereiche des Kantonspitals, welche für einen ordentlichen Betrieb erforderlich sind. Ausgenommen sind technisch-funktionale Bereiche wie Tiefgarage, Technik- und Lagerräume und Spezialbereiche wie OP-Säle und MRT-Räume. Der Lieferumfang beinhaltet ca. 20 verschiedene Typen von Decken-, Pendel-, Wand-, Linien-, und dekorativen Leuchten mit einer Gesamtanzahl von ca. 4’000 Stück und 4’500 Laufmeter an Linienleuchten.


name: Ville de Lausanne - Service d'Organisation et d'Informatique

description: Les 2 Data Centers de la Ville de Lausanne sont couverts par un contrat de maintenance multi technique externalisé jusqu’à fin 2021. Dans un objectif de continuer le maintien en conditions opérationnelles des installations, la Ville de Lausanne ouvre un Appel d’Offres pour prendre la suite du contrat de maintenance au 1er avril 2022 . Le rôle du soumissionnaire est de garantir le maintien en conditions opérationnelles des sites, le pilotage et la gestion des opérations de maintenance sans interruption de service non programmé. Le soumissionnaire prendra ainsi en main la gestion technique, humaine et financière de la maintenance dans le respect des niveaux de service et des contraintes de fonctionnement établis avec la Ville de Lausanne. Il sera également convenu que le soumissionnaire prendra en charge l’exploitation associée au même périmètre de maintenance, soit l’accompagnement, le pilotage, l’organisation et le reporting associés.

title: Maintenance Multi technique des Data Centers de la Ville de Lausanne

street: Avenue de Sévelin, 46

APL DATA CENTER Suisse SA

street: Avenue de Rumine 31


name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des Achats,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: +41 (0) 21 626 10 20, E-mail:

title: Assurances Choses & biens et Casco véhicules (2 lots)

description: Le présent appel d’offres porte sur la souscription de deux (2) contrats d’assurance et est organisé selon les deux (2) lots suivants : - Souscription du contrat d’assurance contre les dommages à tous les biens servant à l'exploitation de l’adjudicateur (lot 1). - Souscription du contrat d’assurance sur la casco des véhicules routiers de l’adjudicateur (lot 2). Par dommages aux biens, il est question des bâtiments, du contenu mobilier et installations, expositions et dommages aux véhicules ferroviaire et voyageurs. Par casco des véhicules routiers, il est question des véhicules routiers voyageurs et des véhicules de service (hors véhicules ferroviaire). Le soumissionnaire peut choisir le ou les lots pour lesquels il déposera une offre. Il est prévu de débuter l’exécution du contrat le 01.02.2022 pour les 2 lots, pour une durée de 4 ans.

eligibilityCriteria: Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".


name: L’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile, à l'attention de Chafik El Ghazouani,Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: Abonnements mobiles pour les nouveaux appareils de sécurité à domicile

description: Selon les documents de l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Direction des Achats et de la Logistique (DAL),Ch. de Budron B 6, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Projet Microsoft 365

description: Cet appel d’offres a pour but d'équiper les utilisateurs de la DGEO du canton de Vaud de licences Microsoft M365 A3

eligibilityCriteria: Se référer aux documents de l'appel d'offres


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de Sylvain Moritz,Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

description: Rénovation du Centre Sportif Cantonal d'Ovronnaz (CSCO) Bâtiment B01 : Logement Bâtiment B02 : Salle de gymnastique Bâtiment B03 : Halle d'athlétisme

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art.15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Biel, Erneuerung Gas/Wasser/Elektro Mittelstrasse

description: Travaux de génie civil pour le renouvellement des conduites de gaz, dêau et d`élecricité (selon le dossier d`appel d`offres)

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch


description: Gesamterneuerung Schulhaus Notker

title: Gesamterneuerung Schulhaus Notker, Planerwahlverfahren im offenen selektiven, nicht anonymen Verfahren für Architektur und Bauleitung

description: Gesamterneuerung Schulhaus Notker

Hochbauamt Stadt Gossau

street: Bahnhofstrasse 25


title: Ausschreibung-Mobilbagger mit Schild und Pratzen

description: Mobilbagger mit Schild und Pratzen Weitere angaben siehe Unterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Zweckmässigkeit und Erfüllung der Leistungsanforderungen gemäss Unterlagen Kapitel C.: 30
Zeitliche Entfernung der von Forstamt Valsot nächstgelegenen offiziellen Service- und Reparaturwerkstatt: 10


title: Badewassertechnik

description: Im Rahmen der Teilsanierung Schwimmbad Altdorf wird die Badwassertechnik instandgestellt.


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Manfred Hügli,Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 11, E-mail:

title: Démolition et élimination des lambrissages de plafonds, sous-éléments compris. Elimination adéquate des restes d’amiante giclée sur le plafond de béton ainsi que les échafaudages. Rénovation des joints en mastic entre les éléments de façade.

description: Abbruch und Entsorgen der bestehenden Täferdecke inkl. Unterkonstruktion. Fachgerechtes Entfernen der Spritzasbestresten auf der Betondecke inkl. aller notwendigen Gerüstungen. Sanierung der Kittfugen zwischen den Fassadenelementen.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: Fondation pour les terrains industriels de Genève — FTI

description: Aménagement d'une nouvelle chaussée de desserte industrielle, comprenant un trottoir dans chaque sens et un bande technique. Cette nouvelle chaussée de 12 m de gabarit comprend également un collecteur EC d'assainissement qui sera raccordé provisoirement chez un privé.

title: ZIBAT — Zone de développement industriel et artisanal des Batailles — aménagement de la route de desserte 2 — 1re étape

street: Avenue de la Praille 50


name: Office fédéral de la protection de la population OFPP

title: Evaluation potentieller Wirkstoffe auf ihre antiviralen Eigenschaften gegen hochpathogene Viren


title: Führung und Betrieb der Mensa im Uni/PH-Gebäude Luzern

description: Verpflegung / Gastronomie im Uni/PH-Gebäude mit Betrieb von einer Mensa (inkl. Kaffeebar) und sowie Catering von Anlässen.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Vergabegrundsätze gemäss §4 öBG-LU (SRL 733); Zulassung zur Führung eines Gastronomiebetriebes im geforderten Umfang im Kanton Luzern; Teilnahme an der obligatorischen Besichtigung.


title: PV-Anlage Doppelturnhalle Oberhausen

description: Solaranlage 180 kWp auf neuem Trapezblech-Flachdach

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen


title: Rue des Rois (1788) collecteurs et amgt de surface


title: Contrat de service 2022 pour les séquenceurs Illumina


name: DGMR, Div. Entretien, Centre cantonal d’entretien des véhicules, à l'attention de Michel Pache,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achat d'une épareuse automotrice avec un bras d'éparage de 17 mètres


title: (b21023-1) Bau eines neuen Bundesasylzentrums (BAZ) in Grand-Saconnex, Genf / BKP 271

description: Der Bauherr strebt die Errichtung eines neuen Bundesasylzentrums in der Gemeinde Grand-Saconnex an, in unmittelbarer Nähe des Flughafens, in rund 20 Minuten ab dem Stadtzentrum Genf und dem Bahnhof Cornavin mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Bauherr legt ausserdem grössten Wert auf die Umsetzung der «Strategie nachhaltige Entwicklung» des Bundesrates namentlich im sozialen, wirtschaftlichen und Umweltbereich.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Beschaffungsverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Nettopreis exkl. MWST: 45
ZK2 Referenzen des Unternehmens:
- ZK2.1 Referenz 1 > Formular 3a: 10
- ZK2.2 Referenz 2 > Formular 3b: 10
ZK3 Nachhaltigkeit:
- ZK3.1 Aktionen der Anbieterin > Formular 4: 5
- ZK3.2 Massnahmen auf der Baustelle > Formular 4: 10
ZK4 Organisation der Intervention:
- ZK4.1 Planung > Formular 5a: 10
- ZK4.2 Ressourcen > Formular 5b: 10
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "00_(b21023-1)_271_marche_constr_disp_OMC_ouv" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA,Route du Vieux-Canal 6, 1762 Givisiez, Suisse, Téléphone: 026/351.02.00, E-mail:

title: Gare de Semsales et Renouvellement de la voie Semsales – La Verrerie | Prestations d'ingénierie

description: Le présent marché comprend 2 projets: Gare de Semsales : Afin de satisfaire aux exigences de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), la gare de Semsales doit faire l’objet d’une mise en conformité en améliorant les zones d’accès à la gare. Il est prévu de déplacer la gare vers l’Ouest. Renouvellement voie Semsales – La Verrerie : Afin d’augmenter la vitesse de ligne à 100 km/h, il est nécessaire de renouveler entièrement la voie entre les gares de Semsales et de La Verrerie. Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur civil pour l’étude et le suivi de réalisation de l’infrastructure et de la superstructure des nouvelles voies, des ouvrages de génie civil et le nouveau quai ainsi que des aménagements extérieurs de la place de la gare (Phases SIA 31-33, ainsi que phases SIA 41 à 53 en option MO). L’objet du marché est décrit en détail dans le cahier des charges (pièce C1).

eligibilityCriteria: Conformément aux documents d'appel d'offres.


title: Sanierung Einschlagweg

description: Sanierung Einschlagweg, Strassenbelag und Werkleitungen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Technische Leitung / Bauführung: 10
Baustellenchef / Polier: 10
Qualifiaktion Anbieter / Referenzen: 10


name: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Hochbauamt

title: Klanghaus Toggenburg

description: Der Kanton St.Gallen plant den Neubau eines Klanghauses am Schwendisee oberhalb von Unterwasser als Ersatz des ehemaligen Seegütlis. Mit dem Klanghaus wird über die drei Eckpfeiler Landschaft, Klang und Architektur eine Landmarke gesetzt, die die lebendige musikalische Tradition des Toggenburgs aufnehmen soll und Perspektiven für die Zukunft eröffnen und die kulturelle Ausstrahlung des Kantons und der Region Toggenburg stärken. Der Neubau wird der Klangwelt Toggenburg erlauben, ihr einzigartiges Angebot zu steigern. Das Gebäude, mit seinem aussergewöhnlichen Grundriss, wird im UG in Stahlbeton und im EG / OG in Holzbauweise erstellt. Lieferung und Montage von sanitären Installationen bestehend aus 18 Sanitärapparaten, Wasseraufbereitung, Kalt-, Warm- und Schmutzwasserleitungen (WC-Anlagen, Garderoben und Regenerationsküche).

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


description: Zu produzieren, liefern, verlegen und montieren ist ein typgeprüftes 132kV- (Umax 145kV) Dreileiterkabel mit 3x630mm2 Leiterquerschnitt aus Kupfer, in den bestehend vorhandenen Stahlrohren (Durchmesser 150/159mm, kleinster Bogenradius 5m) als Ersatz der Gasaussendruckleitung (GAD), inklusive aller dazu benötigten Armaturen und Befestigungen, zwischen den Unterwerken (UW) Jakobsberg und dem Energieleitungstunnel (ELT) in der St. Jakobsstrasse. Ab ELT soll dieselbe Leitung mit Übergangsmuffen von Dreileiter- auf drei Einleiterkabel in getrennten Rohren bis zum Unterwerk Birsbrücke erstellt werden. Zu produzieren, liefern, verlegen und montieren sind drei typgeprüfte 132kV- (Umax 145kV) Einleiterkabel mit je 630mm2 Leiterquerschnitt aus Kupfer. Zudem bitte den Anhang 4, «Spezifikation» beachten.

title: IWB, Ersatz der 132 kV-Kabel UW Jakobsberg nach UW Birsbrücke

IWB Industrielle Werke Basel

street: Margarethenstrasse 40

Nexans Suisse SA

street: Rue de la Fabrique 2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Ausführung von BKP 242 Heizungsanlagen: Umfassende Gesamtsanierung der haustechnischen Anlagen inkl. Demontage der bestehenden Anlagen. Verschiedene Nutzungen: Hallenbad mit Sauna, Gastronomie, Gewerbe und Wohnungen. Arbeit in mehreren Etappen. Einbringwege Baumaterial und Ausbringwege Rückbaumaterialien logistisch anspruchsvoll.

title: Rialto Basel, Gesamtsanierung Wohn- und Geschäftshaus / Hallenbad, BKP 242 Heizungsanlagen

Schneider & Sutter AG

street: Blotzheimerstrasse 22


name: Armasuisse Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen CC WTO

description: The Radio Monitoring section currently has several radio test sets, which were procured before and in 1995 and which have been in operation since. These currently used radio test sets are technologically obsolete. The radio test sets advertised by the contracting authority will be used or put into operation for the performance mandate of the Radio Monitoring section.

title: Radio test set for external feeder controls

street: Guisanplatz 1


name: Rheinkraftwerk Neuhausen AG (RKN), 8212 Neuhausen am Rheinfall

title: Rheinkraftwerk Neuhausen (RKN), Erneuerung Leit- und Elektrotechnik

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die leittechnische Ausrüstung des Rheinkraftwerks Neuhausen mit Zubehör, Ersatzteilen und Schulung. Die in diesen Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Lieferungen und Leistungen umfassen die Auslegung, Berechnung, Konstruktion, Fabrikation, den Transport und die Zwischenlagerung auf der Baustelle, die Montage und Verkabelung, Inbetriebsetzung, Personalinstruktionen, Prüfungen und Abnahmemessungen in der Fabrik und im Kraftwerk, die Durchführung des Probebetriebes, Inspektionen während der Garantiezeit, Instruktionen und Schulungen des Kraftwerkpersonals sowie die Betriebsdokumentation.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Preis (bereinigter Angebotspreis): 30
Technische Lösung [Erfüllungsgrad der Spezifikation 10 %, Qualität der eingesetzten Komponenten (Subunternehmer) 15 %, Dokumentation (Musterdokumentation eines ausgeführten Projekts) 5 %]: 30
Kompetenz [Ausführung vergleichbarer Aufträge: · Referenzen Kraftwerksleittechnik · Referenzen Wasserhaushaltsregulierung 20 %, Qualifikation und Erfahrung des eingesetzten Personals (Schlüsselpersonal) 5 %, Kosten- und Termintreue, Qualitätssicherungssystem, Kundendienstorganisation 10 %]: 35
Kommerzielle Bedingungen [Haftung]: 5


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Kirchberg: Verlegung Stelzstrasse, Bereich Wilerstrasse

description: Der Knoten Wilerstrasse-Stelzstrasse wird auf die neuen Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem geplanten Erweiterungsbau der IGP im Gebiet Stelz angepasst. Eine Lichtsignalanlage erhöht die Verkehrssicherheit und verkürzt die Wartezeiten beim Einbiegen. Aufgrund dieser neu geplanten Lichtsignalanlage (LSA) ist der Ausbau des Knotens Stelz- und Wilerstrasse, eine Strassensanierung bis zur Einmündung Erlenstrasse (Tiefbauamt SG, S+K) sowie die Anpassung der Einmündung Erlenstrasse bis Steinenmoosstrasse (SKI Gossau SG) notwendig. In den genannten zwei Perimetern sind auch Werkleitungs- und Kanalisationsarbeiten erforderlich (Wasser, Beleuchtung und Strassenentwässerung mit Behandlungsanlage). Hauptausmasse: - Belagsabbrüche etwa 5'570 m2 - Aushub total etwa 4'560 m3 - Planien etwa 4'900 m2 - Asphaltbetonbeläge etwa 1'700 t - Versetzten Randabschlüsse etwa 1'210 m - UG 0/45 liefern etwa 3'230 m3


name: Stadt Luzern, Baudirektion Dienstabteilung Immobilien Projektleitung: Christophe Zemp

description: Sanierung und Erweiterungsneubau Schulanlage St. Karli Luzern

street: Hirschengraben 17

AGB Bodenbeläge Aktiengesellschaft

street: Webereiweg 6

Repoxit AG

street: Spinnereiweg 9

RYMA AG

street: Kirchstrasse 11

ABISOL R. Essig AG

street: Zumhofstrasse 9


name: ProRheno AG, Grenzstrasse 15, CH-4019 Basel

title: ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA), M-03 Sanierung Abdeckungen für Rohwasserpumpwerk

description: Demontage, Sanierung und Wiedermontage der Abdeckungen für das Rohwasserschneckenpumpwerk.

eligibilityCriteria: ATB 1: Qualitätsmanagement ATB 2: Bonitätserklärung ATB 3: Versicherung ATB 4: Selbstdeklaration und verlangte Nachweise ATB 5: Einhaltung vertragliche Bedingungen gemäss Entwurf Werkvertrag ATB 6: Einhaltung Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Kosten: 60
Referenzaufträge Anbieter: 25
Referenzaufträge Schlüsselpersonen: Projektleiter und Chefmonteur / Montageleiter: 15


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

description: Bildungscampus Burgdorf, Neubau Technische Fachschule Bern Das Amt für Grundstücke und Gebäude sucht für das Projekt „Bildungscampus Burgdorf, Neubau Technische Fachschule Bern“, für die gesamte Projektdauer einen erfahrenen, leistungsfähigen und kompetenten Partner für Projektcontrolling und Bauherrenunterstützung inklusive Projektänderungsmanagement und für die Organisation und Leitung der GU-/ TU-Ausschreibung.

street: Reiterstrasse 11


description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die Lieferung von insgesamt 4 E-Abfallsammelaufbauten in dem Jahr 2022 für den Geschäftsbereich Entsorgungslogistik. Diese Ausschreibung beinhaltet ein Pflichtenheft.

title: E-Abfallsammelaufbauten (Hecklader), 2.30 m breit

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

street: Hagenholzstrasse 110

Contena-Ochsner AG

street: Steinackerstrasse 31


title: Ausschreibung Disposition Bergungsdienste

description: Die Kantonspolizei Aargau sucht eine Dispositionszentrale als zuverlässigen und kompetenten Partner, welcher die folgenden Dienstleistungen erbringt: •Disposition des Bergungs- und Abschleppdienstes für Unfall-, Pannen-, Raser- und nicht betriebssichere Fahrzeuge. •Bergung und Aufbewahrung von durch die Kantonspolizei sichergestellten oder von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Fahrzeugen.


name: Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen

title: Planerwahl im selektiven, nicht anonymen Verfahren

description: AG


title: Beschaffung Schneefrässchleuder SKI Buchs

description: Lieferung einer selbstfahrenden Schneefrässchleuder für den Winterdiensteinsatz in Flumserberg, Wechseleinsatz für die Grünpflege mit Auslegermähgerät


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: Appui au maître d’ouvrage pour le projet «N03/56 UPlaNS Wollishofen – Wädenswil»

description: Appui général au maître d'ouvrage dans le projet mentionné. Notamment assistance lors de l’élaboration des bases du projet, lors de la préparation du travail, la réalisation et le traitement ultérieur des GPLS, pour les marchés publics, lors du contrôle des contrats et factures, lors de la surveillance des prestations et de l’élaboration du budget, lors de l’établissement de rapports et lors de la gestion de la qualité spécifique au projet.

eligibilityCriteria: - Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau; - Einhaltung der geforderten Angebotsstruktur gemäss Dokument "Angebotsunterlagen für "Bauherrenunterstützungsleistungen"; - uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Preis: 25
ZK2: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Anbieter: 20
ZK3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen:: 35
unterteilt in::
ZK 3.1: Projektleiter BHU: 20
(projektspezifische Erfahrung aus Referenz: 15%, weitere projektspezifische Erfahrung, Ausbildung und Weiterbildung aus CV: 5%):
ZK 3.2: Stellvertreter Projektleiter BHU: 15
(projektspezifische Erfahrung aus Referenz: 10%, weitere projektspezifische Erfahrung, Ausbildung und Weiterbildung aus CV: 5%):
ZK 4: Qualität des Angebots:: 20
unterteilt in::
ZK 4.1: Aufgabenstellung, Rahmenbedingungen und Herausforderungen/Schwerpunkte/Risiken, Bauablauf, Aufbau- und Ablauforganisation (Organigramm und Sitzungswesen) richtig erfasst und in ihrer Bedeutung eingeordnet: 10
ZK 4.2: Beurteilung des vorgegebenen Terminprogramms, eigenes Terminprogramm: 10
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: CMU - Bâtiments CDEF Rénovation des éclairages et des installations électriques - CFC 287.1 – Protection et nettoyage

description: Réalisation des protections et du nettoyage de fin de chantier concernant la rénovation électrique dans les bâtiments CDEF du Centre Médical Universitaire

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BAV 80444 Schulanlage Allmend

description: Neubau BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Formation en informatique

description: Une formation efficace et orientée des connaissances en informatique et une condition de base pour les membres de l’EPF afin de s’adapter aux conditions changeantes des technologies. Nous recherchons des fournisseurs externes pour cette formation.

eligibilityCriteria: aucunes

awardCriteriaDetails:
Portfolio: 20
Online-Schulungen: 20
Individuelle Gruppenkurse: 10
Web-Anmeldung: 20
Preis: 30


description: La Maison de l'Enfant et de l'Adolescent sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine de l’adolescent. Sur une surface de 13'000 m2, la MEA accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans (12 à 25 ans pour la consultation Santé Jeunes). Le budget de construction est estimé à 70 millions de francs TTC. Travaux concernés par le présent appel d'offres: - Fourniture et pose d'équipements de cuisines professionnelles

title: CFH 358 Cuisines professionnelles

CLR architectes SA

street: rue des Vieux-Grenadiers 8


name: Pfister Professional AG, Zweigniederlassung Dübendorf

description: Bodenbeläge aus Kunststoffen im Großen Spezialtrakt der denkmalgeschützten Kantonsschule Zürcher Oberland.

title: KZO, Großer Spezialtrakt, Instandsetzung und Erweiterung

description: KZO, Grosser Spezialtrakt, Instandsetzung und Erweiterung.

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110

street: Hochbordstrasse 4


name: Empa, à l'attention de Oertig Martin,Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Suisse, E-mail:

title: Validation et conception du TT1000


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

description: Appui au maître d'ouvrage dans le projet mentionné (appui général et appui pour l’élaboration des bases du projet, pour les marchés, lors du controlling et dans le cadre de la gestion de la qualité du projet, lors de l’accompagnement spécialisé du projet, etc.) et direction générale des travaux pour les spécialités ouvrages d’art, tracé et ouvrages de protection contre les dangers naturels. Le tronçon Scalotta-Giüstiabrücke présente de nombreux dommages structurels et le profil type est souvent insuffisant. Le tronçon doit subir une réfection totale et être aménagé là où cela s’avère nécessaire. Le mandat comprend toutes les phases du projet, du concept d'entretien à l’achèvement du projet. Se reporter aux documents pour le descriptif détaillé des prestations. La charge totale est estimée à 15 000 heures de travail.

title: NEB N29 EP25 Scalotta-Giüstiabrücke, bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO)

street: Via C. Pellandini 2a

AFRY Schweiz AG

street: Gäuggelistrasse 16


title: Übersetzungsdienstleistungen


description: Hochschule Luzern Neubau Perron — Planung Mieterausbau.

title: Hochschule Luzern Neubau Perron – Planung Mieterausbau

Hochschule Luzern Rektorat & Services

street: Werftestraße 4

TGS Bauökonomen AG

street: Zentralstraße 38a


title: Ausschreibung Disposition Unfallhilfe Kantonspolizei Thurgau

description: Die Kantonspolizei Thurgau sucht für den Betrieb einer Dispositionszentrale für Leistungen zur Unfallhilfe einen zuverlässigen und kompetenten Partner, der auch die technologischen Entwicklungen im Bereich Elektromobilität berücksichtigt. Detaillierte Angaben finden sich in den Ausschreibungsunterlagen.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Modernisierung und Sanierung St. Jakobshalle Basel, BKP 233 Lieferung Leuchten (Ersatz Beleuchtung Arena)

description: Lieferung Beleuchtungskörper a) TV-Beleuchtung b) Grundbeleuchtung, inkl. Notlicht c) Säulenbeleuchtung

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Funktionelle und technische Spezifikation: 40
Nachhaltigkeit: 20


name: Einwohnergemeinde Steffisburg, Abteilung Tiefbau/Umwelt

title: Hochwasserschutz und Längsvernetzung Zulg

description: Ingenieurleistungen SIA Phasen 41-53

eligibilityCriteria: Gemäss Beilagen


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

description: Le Foyer — Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées — construction du bâtiment principal.

title: Association Le Foyer_Soum no 24_CFC 172 travaux spéciaux

street: Avenue Benjamin-Constant 1

Implenia Schweiz AG

street: Route de la Venoge 10


title: BAV 80427 Schulanlage Lavater

description: Gesamtinstandsetzung und Erweiterung BKP 122.3 Elektroanlagen Schulprovisorium


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N06.48 200028 – NEB Kandergrund contournement de Mitholz – BAMO Construction/EES, y c. option OBL Construction/EES / Phase AP – Conclusion/mise en service (ID 5884)

description: Une partie du dépôt de munitions de Mitholz a explosé en 1947. Les nouvelles évaluations du DDPS montrent que les risques encourus sont bien plus élevés que ce que l’on pensait. Lors de sa séance du 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé que les restes de munitions devaient être évacués. D’après les informations disponibles, l’évacuation débutera en 2031 et durera au moins 10 ans. Il faut s’attendre à ce que tous les habitants de Mitholz soient contraints de déménager pendant les travaux qui dureront plus de 10 ans. Pour assurer les transports, des mesures de protection doivent être réalisées en prévoyance d’une avarie pendant l’assainissement de l’entrepôt. La route nationale doit aussi être protégée. Le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de la variante « Prolongation du tunnel de Mitholz », qui doit désormais être planifiée puis réalisée.

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 «Sonstige Angaben» der SIMAP-Publikation:


description: Personen- + Service-aufzug

description: Baldachinaufzug

title: BKP 261 Aufzugsanlagen

description: Liefern und betriebsfertiges Einbauen diverser Aufzüge


name: Police cantonale section matériel / garage garage

description: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

title: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

street: Avenue de France 69

Garage Corbassieres SÀRL

street: Route des Carolins 3

Garage Olympic A. Antille Martigny SA

street: Rue du Levant 151


name: Oberingenieurkreis I, à l'attention de Ernst Sieber,Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt (Thun), Suisse, Téléphone: 031 636 45 37, E-mail:

description: Belagserneuerungen im Strasseninspektorat Oberland Ost, Werkhof Interlaken. Belagserneuerungen in bituminösem Belagsbau sowie teilweise Vorarbeiten und Anpassungen der Entwässerung und Abschlüssen.

description: Belagserneuerungen im Strasseninspektorat Oberland Ost, Werkhof Innertkirchen. Belagserneuerungen in bituminösem Belagsbau sowie teilweise Vorarbeiten und Anpassungen der Entwässerung und Abschlüssen.

title: Belagserneuerungen 2021 – SI Oberland Ost

description: Belagserneuerungen im Strasseninspektorat Oberland Ost aufgeteilt in - Los 1 Werkhof Innertkirchen - Los 2 Werkhof Interlaken

awardCriteriaDetails: Angebotspreis:: 100


name: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen, Rorschacher Strasse 95, 9007 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Kantonsspital St. Gallen: Neubau Haus 07A und Tiefgarage - SKP 285.1 Boden-, Wand-, Deckenanstriche

description: 285100 SKP 285.1 Boden-, Wand-, Deckenanstriche 07A-TG. Allgemeine innere Malerarbeiten ohne Glasfasergewebe und ohne Arbeiten in Räumen mit Glasfasergewebe. Insbesondere Anstriche auf Böden, Wänden, Decken und Nebenarbeiten. Hauptmengen: Böden m2 23'500. Wände m2 29'000. Decken m 5'500.


title: Fortgeschrittene Digitalisierung des Betriebsführungshandbuch

description: Das BFH soll zukünftig in fortgeschrittener digitaler Form (d.h. nicht nur als aus Word-Dokumenten konvertierte PDF-Files) als benutzerfreundliche Dokumentation für die Prozesse, Arbeitsanweisungen, Arbeitsrichtlinien, Anleitungen, Checklisten etc. den Netzleitstellen zur Verfügung stehen. Weiterhin muss das BFH mehrsprachig zur Verfügung stehen, sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Inhalte. Das neue BFH muss es den Operators ermöglichen, einfach und innerhalb von wenigen Sekunden die für ihre Rolle und die jeweilige Situation im Netzbetrieb relevanten Informationen zu finden. Dies soll über eine dynamische Inhaltsanzeige erfolgen. Eine Volltextsuche reicht dazu nicht aus. Gleichzeitig muss eine umfassende Navigation in den Inhalten anhand einer Struktur mit mehreren Ebenen möglich sein. Die jeweils aktuell gültigen Arbeitsanweisungen, Arbeitsrichtlinien, Anleitungen, Checklisten, etc. der Netzleitstellen sollen zentral innerhalb des neuen BFH zur Verfügung stehen.

eligibilityCriteria: Die auf Simap vorliegende Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitserklärung muss unterschrieben und eingereicht werden.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis: 34
ZK2 Erfüllung der Anforderungen: 24
ZK3 Qualität des Lösungskonzepts: 14
ZK4 Anbieterpräsentation: 13
ZK5 Qualität der Mitarbeiter CVs: 5
ZK6 Qualität der Kundenreferenzen: 7
ZK7 Vorbehalte zu Vertrag und AGB: 3


description: Le département des biosystèmes prévoit une station de stockage des échantillons dans la zone de congélation. Les échantillons seront stockés dans des conteneurs de stockage cryogéniques, qui seront refroidis par de l'azote liquide. Cependant, les échantillons eux-mêmes ne doivent explicitement pas entrer en contact avec le liquide de refroidissement. Il existe une ligne directe d'azote liquide dans le bâtiment, ce qui permet un remplissage automatique des réservoirs. Un séparateur de phase est disponible. Pour plus de détails, voir les spécifications.

title: Conteneur de stockage cryogénique pour le stockage d'échantillons biologiques dans le nouveau bâtiment BSS sur le site de l'ETH Zurich à Bâle.

ETH Zürich, Basel Gebäude BSS

street: Klingelbergstrasse 48

MILIAN SA

street: chemin des Coquelicots 16


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Zoé Bonomi,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: CFC 172 - Enceintes en fouilles (bât. cellulaire)


description: Assurance choses, technique et perte d'exploitation (all risks) pour la HES-SO Valais-Wallis au 1.1.2022.

title: Appel d'offres assurance choses, technique et perte d'exploitation (all risks)

IBC Insurance Broking and Consulting SA

street: Avenue de la Gare 25, Case postale 781

Basler Versicherung AG

street: Rue Pichard 13


name: Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern, Fachstelle Integration Kanton Zürich

title: Submission Ausländerrechtliche Beratung Migration und Integration

description: Bereitstellung, Organisation und Führung einer Beratungsstelle in personeller, fachlicher und betrieblicher Hinsicht, um ausländerrechtliche Beratungen durchzuführen. Nicht Gegenstand der Beratungstätigkeit sind Fragen rund um das Asylrecht.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind anbietende Organisationen mit Geschäftssitz oder Wohnsitz in der Schweiz.


description: Erbringung von Facility Services im Bereich Winterdienst an verschiedenen Standorten der Vergabestelle.

description: Erbringung von Facility Services im Bereich der Flachdachpflege an verschiedenen Standorten der Vergabestelle.

title: Facility Services, Erbringung von Flachdachpflege (Los 1) und Winterdienstleistungen (Los 2)

description: sans indications 26.02.2021


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Einbau von Sanitäranlagen im Rahmen der Gesamtsanierung Schulhaus Lochacker in Reinach.

title: SEK I Reinach / Gesamtsanierung Schulhaus Lochacker / Heizungsanlagen

street: Rheinstrasse 29

Basler Haustechnik AG

street: Falkensteinerstrasse 2


title: N02 Secondo tubo San Gottardo (2TG) – Lotto 208, Gestione mensa e alloggi nord

description: L'objet du marché est le Lot pour la fourniture de services relatifs aux prestations de gestion et exploitation de la cantine et des logements du chantier en faveur du projet de second tube du tunnel autoroutier du Gothard, qui deviendra un sous-traitant agréé pour le Lot 241 Tunnel principal nord. Le Lot " 208 gestion de la cantine et des logements nord " sera responsable de la gestion de la cantine (gestion de la cuisine, de la cantine et des services connexes tels que le bar) et des logements (nettoyage, y compris le linge, les consommables).

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 “Sonstige Angaben”.:


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

description: Auf dem Areal der Kantonalen Militäranlagen an der Papiermühlestrasse in Bern besteht zustandsbedingter Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarf bei verschiedenen Gebäudetechnischen Gewerken. Der Gesamtleistungsumfang gliedert sich in die folgenden Teilprojekte: 1. Erneuerung Energieversorgung (Heizung) der Gebäude (Arealwärmeverbund), 2. Neue, unterirdische Trafostation mit Netzersatzanlage und Areal-HV Elektro (inkl. Bauliche Arbeiten), 3. Ersatz Gebäudeautomations-Komponenten (MSR) auf dem ganzen Areal, 4. Ersatz Lüftung/Kühlung/Elektro im Bereich der Serveranlagen, inkl. Herstellung der Redundanzanforderung, 5. Div. Anpassungen an bestehenden Lüftungsanlagen im Zuge der MSR Massnahmen, 6. Erstellung und Aktualisierung der gebäudetechnischen Anlagen- und Objektdokumentationen, 7. Neuerstellung Ladestationen für E-Mobilität inkl. separater Erschliessungsinfrastruktur.

title: Erneuerung Arealversorgung Gebäudetechnik Beschaffung BKP 290 Generalplanerleistungen mit Subplaner: Architekt (291 + 296.6) Bauing. (292) Elektroing. (293) HLKKing. (294) Sanitäring. (295) Bauphysiker (296.3) Gebäudeautomationsing. (298)

description: Auf dem Areal der Kantonalen Militäranlagen an der Papiermühlestrasse in Bern besteht zustandsbedingter Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarf bei verschiedenen gebäudetechnischen Gewerken. Der Gesamtleistungsumfang gliedert sich in die folgenden Teilprojekte: 1. Erneuerung Energieversorgung (Heizung) der Gebäude (Arealwärmeverbund), 2. Neue, unterirdische Trafostation mit Netzersatzanlage und Areal-HV Elektro (inkl. Bauliche Arbeiten), 3. Ersatz Gebäudeautomations-Komponenten (MSR) auf dem ganzen Areal, 4. Ersatz Lüftung/Kühlung/Elektro im Bereich der Serveranlagen, inkl. Herstellung der Redundanzanforderung, 5. Div. Anpassungen an bestehenden Lüftungsanlagen im Zuge der MSR Massnahmen, 6. Erstellung und Aktualisierung der gebäudetechnischen Anlagen- und Objektdokumentationen, 7. Neuerstellung Ladestationen für E-Mobilität inkl. separater Erschliessungsinfrastruktur.

street: Reiterstrasse 11

L2A Architekten AG

street: untere Gasse 4


title: Affolternstrasse, Abschnitt Affolternstrasse Nr. 159 bis Birchstrasse

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme: 3,3 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Wattwil/Ebnat-Kappel: Umfahrung Wattwil, 2. Etappe; Leiteinrichtungen, Zäune

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Fahrzeugrückhaltesysteme auf dem neuen Trassee der Umfahrungsstrasse, dem Anschluss Brendi/Rickenstrasse und der Schönenbergstrasse. - Einzelfundamente ca. 20 Stk. - Streifenfundamente ca. 90 m - Kernbohrungen in Splittbeton ca. 950 Stk. - Lieferung und Montage System 12 ca. 90 m - Lieferung und Montage System 21 ca. 65 m - Lieferung und Montage System 22 ca. 30 m - Lieferung und Montage System 42 ca. 160 m - Lieferung und Montage System 52 ca. 15 m - Lieferung und Montage System 62 ca. 2'320 m - Lieferung und Montage System 64 ca. 345 m - Lieferung und Montage System 65 ca. 155 m - Lieferung und Montage System 66 ca. 82 m - Lieferung und Montage System 92 ca. 130 m - Lieferung und Montage System 93 ca. 270 m - Lieferung und Montage Dilatationen ca. 25 Stk. - Pfosten in Hülse ca. 25 Stk. - Gerammte Pfosten ca. 850 Stk. - Pfosten mit Fussplatte ca. 1'040 Stk.


name: Gemeinde Oberwil Abteilung Bauten und Planung

title: Neubau Gemeindehaus Oberwil - BKP 273.0 Innentüren mit Stahlzargen

description: Innentüren aus Holz mit Stahlzargen

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: Häuslenen - Ristenbühl, Sanierung Matzingerstrasse

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten für Kantonsstrassen


name: UniversitätsSpital Zürich, à l'attention de Andreas Elmer,Zürcherstrasse 123, 8952 Schlieren, Suisse, Téléphone: +41 44 255 2881, E-mail:

title: S3 Speicherbeschaffung inkl. Dienstleistungen

description: Ziel der Ausschreibung ist es, eine neue S3 Infrastruktur für das USZ aufzubauen, die einfach Skalierbar ist und so viel Speicher wie möglich anbietet. Die Ausschreibung umfasst neben der Lieferung der Infrastrukturkomponenten ebenfalls die benötigten Dienstleistungen für die Umsetzung / Integration und die Unterstützung während der Migration.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/98848769

awardCriteriaDetails:
Preis: 45
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 55


name: FCPL Fondation de la Commune de Puplinge pour le logement

description: Exécution du lot Construction en bois

title: Construction de 40 logements IEPA et espaces publics

description: Exécution du lot Construction en bois

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Rue de Graman 70


title: Gemäss Punkt 0.1

description: Winterdienstarbeiten auf Strassen des Kantons Zürich im Grossraum Dietikon

awardCriteriaDetails: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Ville de Lancy, service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité

description: Route du Pont-Butin — réhabilitation des collecteurs d'assainissement. Phase exécution — groupement multidisciplinaire composé d'un ou deux bureaux d'ingénieurs civils et d'un bureau spécialisé en gestion du trafic.

title: Route du Pont-Butin — réhabilitation des collecteurs d'assainissement — marché de service — groupement ingénieurs civils et trafic

street: Route du Grand-Lancy 41


title: SV Lerch, Randa: Lieferung Material Steinschlagschutznetze

description: Lieferung kompletter Oberbau für Steinschlagschutznetze 2'000 kJ und 3'000 kJ.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Charakteristische Ankerkräfte: 20
Montagefreundlichkeit: 10


title: Equipements électromécaniques des prétraitements mécaniques

description: AESC - Step de Pensier Extension et renouvellement 2040 Equipement électromécaniques des prétraitements mécaniques

eligibilityCriteria: Selon VSA et dossier d'appel d'offres


name: Service logistique et manifestations (LOM),Rue François-Dussaud 10, 1227 Les Acacais-Genève, Suisse, E-mail:

description: Balayeuse de voirie compacte à moteur électrique.

description: Balayeuse de voirie compacte à moteur thermique.

title: Acquisition de 4 à 16 balayeuses de voirie compactes (2 lots).

description: Conformément aux cahiers des charges de l'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Umsetzung BehiG L11 Schaulager u. Spenglerinkl. Instandstellung BahnübergängeAbschnitt BUe Ruchfeldstrassebis BUe Drosselstrassekm 0.640bis km 1.415

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen (unverbindliche Richtwerte).100Leistungen und MengenMaterialSpezifizierungEinheitMengeAushubGrabenaushub (fest)m31300AbbruchBetonabbruch, Felsabbruch, Belagsabbruch (fest)m32300Schotteraushubfestm3600KiesNeulieferung für Unterbau, Fun-dationsschichten (fest)m3900BetonBeton + Magerbetonm3350BelagNeulieferungt550Schotter neuNeulieferung (fest)t900GleislageanpassungGleislängem580Mastfund.neuSt1Kabelkanalneum50Rohrblock BLT Elektro 2 x 2 DN 120(inkl. zu-sätzliche Leerrohre Er-schliessungen)neum200Rohrblock BLT Elektro 2 x 3 DN 120(inkl. zu-sätzliche Leerrohre Er-schliessungen)neum300BLT Elektro Kontroll-schächte (DN 600, 800, 1000)neuSt20Bahnperronwinkelneum220Randabschlüsseneum570

awardCriteriaDetails:
Preisangebot (bereinigt): 40
Schlüsselpersonen: 20
Detailliertes Bauprogramm: 20
Baustellenlogistik: 20


name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

description: Ingenieur als Gesamtleiter und Fachplaner für das Strassenbau-Projekt VERAS des Kantons Aargau, Abteilung Tiefbau, in den SIA-Phasen 32/33, mit Option auf Verlängerung.

title: VERAS Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr, PV Verkehr und flankierende Massnahmen, Ingenieur als Gesamtleiter und Fachplaner, SIA Pha-sen 32/33

street: Entfelderstrasse 22

Erb + Partner Ingenieurbüro AG

street: Meilistrasse 12,


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets,

title: WAKO / LOT 3 / Oron-Romont / Planification

description: Projet 1157155 : WAKO Lot 3 Oron - Villaz-st-Pierre. •renouvellement de voies ferrées : L’infrastructure ferroviaire y.c les drainages Mise en conformité des banquettes Travaux de génie civil pour tous les services ferroviaires Prestations pour la correction des voies ferrées, comprenant : Mise en conformité des banquettes Travaux de génie civil pour tous les services ferroviaires Mise en conformité d’ouvrages d’art concernant essentiellement : PI de Gillarens / Elargissement du tablier et nouvelles bordures PI des Planches / Remplacement du tablier Projet 1161815 : Romont nouvelles diagonales ouest •Prestation comprenant : Elaboration du concept d’infrastructure de la plateforme ferroviaire Mise en conformité des banquettes Travaux de génie civil pour tous les services ferroviaires L’intégration dans les plans et dans les dossiers de projet (AP, PC, PAP) des éléments ferroviaires fournis par les CFF

eligibilityCriteria: Selon documents de l'appel d'offres.


description: Gesamtinstandsetzung und Erweiterung BKP 150.0 Anpassungen an bestehende Werkleitungen

title: BAV 80427 Schulanlage Lavater

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach


description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen Teile A-D. Das Los 4.2.17 umfasst die Lieferung, Montage und Dokumentation aller Wartungsbühnen, sowie Kranschienen der FLUWA/ABA. Insbesondere bestehend aus: — Wartungsbühnen, — Kranschienen, — Montageöffnungsabdeckungen.

title: KEBAG Enova, Los 4.2.17 „Stahl- und Wartungsbühnen“

KEBAG AG

street: Emmenspitz


title: Ausschreibung MFP - Multifunktionsgeräte

description: siehe Lastenheft

eligibilityCriteria: Gemäss der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de CAIB VD-GE,Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Microscope confocal à balayage laser


name: Département des finances et de l'énergie (DFE) Service immobilier et patrimoine (SIP)

description: CFC 463: Travaux de superstructures (chaussée, voies) - bâtiments 1 à 4

description: CFC 411, 421 et 424 : Travaux de l'entreprise de maçonnerie, Aménagements de jardin et places de jeux et de sport - bâtiments 1 à 4

title: Modernisation et extension des infrastructures du centre médico-éducatif de La Castalie à Monthey

description: Modernisation et extension des infrastructures du centre médico-éducatif de La Castalie. Aménagements extérieurs de l’ensemble du périmètre en 5 étapes réparties selon l’avancement des constructions des quatre bâtiments entre 2023 et 2025 comprenant : - Installation de chantier pour chaque étape - Mise en forme du terrain - Travaux de jardinage - Chemins, tracés et enrobés

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.

awardCriteriaDetails: Conformément aux critères cités dans les documents::


title: Tennisanlage Frauental, Sanierung T3 bis T8

description: Liefern und Einbau eines kunststoffgebundenen Allwetterbelages, Fläche 3'650 m2

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Universität Zürich, Portfoliomanagement Assetmanagement

description: Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM), Zentrallager Buchs FUA, Furtbachstraße 20, 8107 Buchs (Los 1) & Technisches Gebäudemanagement (TGM), Zentrallager Buchs FUA, Furtbachstraße 20, 8107, Buchs (Los 2).

description: Technisches Gebäudemanagement (TGM), Zentrallager Buchs FUA, Furtbachstraße 20, 8107 Buchs.

description: Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM), Zentrallager Buchs FUA, Furtbachstraße 20, 8107 Buchs.

title: IGM und TGM Gebäudemanagement Dienstleistungen UZH für Zentrallager Buchs FUA

description: Gebäudemanagement Dienstleistungen laut Leistungsbeschrieb IGM (Dokument 3.1) & TGM (Dokument 4.1).

street: Stampfenbachstrasse 73

Vebego AG

street: Albisriederstrasse 253

Dussmann Service AG

street: Grabenackerstrasse 9


name: DB Netz AG, I.NGK 4(3), Wilhelmstraße 1 a-c, 79098 Freiburg

title: CH – Bauüberwachung PfA 9.3 CH - construction supervision PfA 9.3

description: Bauüberwachungsleistungen im Rahmen des Großprojekts Pfa 9.3 Strecke Karlsruhe-Basel, am Knoten Basel. Bauüberwachungsleistung im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2023 als übertragene Leistungen Construction supervision services as part of the major Pfa 9.3 project, Karlsruhe-Basel line, at the Basel node. Construction supervision service in the period from 01.07.2020 to 31.12.2023 as transferred services

eligibilityCriteria: Gemäß 3.7

awardCriteriaDetails: Preis:


description: Die Ausschreibung hat zum Ziel, mit Abschluss eines Rahmenvertrages von einer Grundlaufzeit von 3 Jahren und mit der Option zur Verlängerung um weitere 2 Jahre, zur Belieferung von in diesen Ausschreibungsunterlagen und dem Leistungsverzeichnis beschriebenen C-Teilen (handelsübliche Verbrauchsgüter) wie Verbindungs- und Befestigungselemente, div. Normteile, Betriebsmittel, Arbeitsschutz sowie Werkzeuge verschiedener Produktgruppen, dazu gehören unter anderem Maschinenwerkzeuge, Handwerkzeuge, Messwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Löt- und Schweisstechnik, Transportgeräte, Hydraulikwerkzeuge und Druckluftwerkzeuge.

title: C-Teile & Werkzeuge

description: C-Teile & Werkzeuge

HASLER + CO AG, OERLIKON

street: Thurgauerstrasse 68


title: Projets de transformation et d’intégration d’une activité parascolaire dans le bâtiment de La Châteloise

description: La commune de Châtel-Saint-Denis souhaite réaliser le projet de rénovation et de transformation du bâtiment « La Châteloise » pour l’accueil extrascolaire (AES) par l’intermédiaire d’une entreprise totale pour la phase d’exécution (responsabilité des phases 51 à 53 selon SIA 112) sur la base du descriptif de construction, du programme des locaux et du dossier dossier complet de demande d’autorisation de construire. Des bureaux d’architectes et d’ingénieurs spécialisés ont déjà réalisé l’intégralité des prestations des phases 31 à 33 selon SIA 112. Les appels d’offres d’entreprises sous-traitantes (phase 41 selon SIA 112) sont du ressort de l’entreprise totale lors de la présente mise en concurrence.

eligibilityCriteria: Ne sont autorisés à participer que les entreprises suisses. Seules les entreprises qui peuvent prouver à tout moment qu'ils paient régulièrement leurs charges sociales et fiscales, et qui respectent les conditions de travail et les conventions collectives, peuvent participer à cette mise en concurrence. A défaut, l'offre sera exclue et si cela ne devait pas être le cas avant la signature du contrat, la décision d'adjudication sera révoquée. Ces exigences sont valables également pour toute entreprise associée et sous-traitante. D'autres conditions de participation figurent dans le dossier d'appel d'offres.


name: IGS Informatikgesellschaft für Sozialversicherungen GmbH

title: AMS AHVeasy ab 2021 und optionale Weiterentwicklungen


title: N02, 090050, EP AU SI, EP Verzw. Augst bis Sissach / Bauherrenunterstützung Bau ab Phase 31 Massnahmenkonzept (MK), Massnahmenprojekt bis und mit Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss

description: Allgemeine Unterstützung des Bauherrn im genannten Projekt (Allgemeine Unterstützung sowie Unterstützung bei der Erarbeitung der Projektgrundlagen, im Beschaffungswesen, beim Controlling und beim projektgestützten Qualitätsmanagement und bei der fachlichen Begleitung des Projekts). Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Unterlagen.

eligibilityCriteria: - Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau - Einhaltung der geforderten Angebotsstruktur gemäss Dokument "Angebotsunterlagen für "Bauherrenunterstützungsleistungen" - uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 25
Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DES ANBIETERS;: 20
ZK3: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN;: 35
ZK4: QUALITÄT DES ANGEBOTS;: 20
Erläuterungen: PREISBEWERTUNG::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHUNG:
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: BKP 281.11 Gussasphalt

description: BKP 281.11 Gussasphalt


title: Ballistische Schutzwesten VPAM6


name: Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (Fb21034) Sporthalle-Ausbildung Magglingen / BKP 228.3


title: Gestion de la déchetterie de chantier

description: Gestion de la déchetterie de chantier pour l'extension du bâtiment UNITHEQUE sur le site de l'UNIL à Dorigny. Volume total de déchet à transporter environs 6'800 m3

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


name: Kantonsschule Rychenberg Winterthur (KRW)

title: Reinigungsausschreibung Kantonsschule Rychenberg

description: Reinigungsleistungen und Hauswartsleistungen


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 090229 Galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub Auteur du projet EES (direction de chantier incl.)

description: Le marché concerne l’auteur du projet EES (ventilation incluse) pour l’élaboration du projet relatif aux équipements d’exploitation et de sécurité de la galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub. La galerie de sécurité prévue fait 1496 m de long et est située à environ 40 m du tunnel de Fäsenstaub. Elle est située au centre-ville et traverse des quartiers de travail et d’habitation de la ville de Schaffhouse. Au niveau du portail sud, les voies de chemin de fer des CFF et DB passent en-dessous et elle croise différentes routes communales sur tout le tronçon. La galerie est raccordée au tunnel de Fäsenstaub par neuf liaisons transversales. Les liaisons transversales sont distantes les unes des autres d’à peine 150 m. --------------- Plus d'informations sous chiffre 4.5

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Liste ZK:
ZK 1: Preis: 30
unterteilt in::
ZK1.1: Nominaler Preis: 20
ZK1.2: Verlässlichkeit des Preises: 10
ZK 2: Qualität des Anbieters: Qualifikation der Schlüsselperson bzgl. der Anforderungen im Projekt: 40
Als Schlüsselpersonen zählen: Projektleiter BSA, örtliche Bauleitung, Spezialist Lüftung:
ZK 3: Qualität des Angebots: 30
(Aufgabenanalyse, Vorgehensvorschlag mit Risikoanalyse, Organigramm, Innovation, Plausibilität des Angebots):
Preisbewertung:
Bewertung des Nominalpreises: Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Bewertung der Verlässlichkeit des Preises: Es werden die Abweichungen vom Medianwert der eingereichten Angebote benotet. D.h. es wird zuerst der Median (100%) der bereinigten Angebotspreise ermittelt und dieser wird mit der Maximalnote (5) bewertet. Die vom Median abweichenden Angebotspreise werden steigend bzw. fallend linear benotet. Dabei wird die Preisspanne von 200%, basierend auf dem Median, definiert. Angebote, die den Wert des Medians +/- 100% erreichen oder über- / unterschreiten erhalten die Note 0. Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Prévenir SA, à l'attention de St. Licodia,Draizes 5, 2000 Neuchâtel, Suisse

title: Renouvellement de l'assurance PGM

description: Assurer le salaire des employés en cas de perte de gain maladie.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: WBP Pieterlen Möölmattebach

description: Wasserbauliche Arbeiten Bachprojekt inkl. Werkleitungen und Kanalisationen, Betonarbeiten, Belagsarbeiten. Neue offene Gerinnelänge: 430 m Anzahl Wellstahldurchlässe: 4 Stk. Anzahl Rahmenbrücken: 1 Stk. Anzahl Geschiebesammler: 2 Stk. Neue Meteorwasserleitungen (DN 250): 300 m

eligibilityCriteria: Sollte einer der untenstehenden Punkte beim Einreichen des Angebotes nicht erfüllt sein, so wird es vom weiteren Verfahren ausgeschlossen: - Vollständige Erfüllung aller verlangten Eignungskriterien gemäss Beilage A Pos. 1.3.1. - Vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis ohne Abänderungen durch den Unternehmer. - Vollständigkeit der Angebotsunterlagen gemäss Beilage A Pos.1.5.1, mit Stempel und Unterschrift überall wo vorgesehen. - Termingerechte Offerteingabe gemäss Beilage A Pos.1.4.4.1.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Auftragsanalyse: 15
Kompetenz: 25
Erläuterungen: Jedes Zuschlagskriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:


title: Denges-Morges 3ème voie : prestations de planification – mandataire pilote

description: Denges-Morges 3. Gleis : Planerleistungen– Pilotprojekt

eligibilityCriteria: Den Ausschreibungsunterlagen zufolge.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Die politische Gemeinde Stansstad plant neben dem best. Sadec-Gebäude auf der Parzelle 1220 Grundbuch Stansstad den Neubau des Gewerbegabäudes mit Werkhof und Feuerwehr.

description: erstellen der kompletten Sanitärinstallationen für die beiden Teile Feuerwehr und Werkhof.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibung