name: DETA - Direction générale du génie civil

title: RENOUVELLEMENT DES ESPACES VERTS ET GESTION DES CORDONS BOISES DU DOMAINE PUBLIC CANTONAL DE GENÈVE - TRAVAUX POUR LA RECONVERSION DES SURFACES HORTICOLES ET TRAVAUX DE PLANTATION

description: Les travaux comprennent tous les travaux nécessaires à la plantation et à l’entretien de végétaux sur l'ensemble des sites concernés par le projet (23 sites): - La fourniture et mise en place des matériaux (graviers, terres, copeaux, volige, etc.) - Les travaux préparatoires à la mise en place des matériaux et à la plantation. - La fourniture d’arbres tige ou cépée, d’arbustes, de rudérales et de graines prairie. - La plantation d’arbres tige ou cépée, d’arbustes, de rudérales et le semis prairies. - L’entretien des végétaux et des surfaces sur la période du contrat et du marché. Travaux sont éxecutlés dans l'embarras de la circulation, garantissant la sécurité des usagers de la route.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un État signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


currency: CHF

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: KW Jungbach –Druckleitungsbau in duktilem Guss

documentType: tenderNotice

description: Das Wasser des Jungbaches wird im Jungtal auf einer Höhe von ca. 2’360 m.ü.M. gefasst und entsandet. Unmittelbar anschliessend an den Entsander befindet sich das Regulierbecken mit einem Volumen von ca. 80 m3, welches zur Steuerung der Turbinen erforderlich ist. Entsander und Regulierbecken sind vollständig unterirdisch angelegt, sichtbar bleibt nur der Zugang zur Schieberkammer. Durch eine vollkommen eingeerdete Druckleitung mit einer Länge von ca. 2'800 m gelangt das Wasser zur Zentrale, welche in einer neu zu erstellenden Felskaverne untergebracht ist. Diese liegt unmittelbar neben dem bereits bestehenden Entsander der Nebenfassung Jungbach auf einer Höhe von rund 1'260 m. Die Erstellung der Fassung, des Entsanders inkl. Regulierbecken und der Zentralenkaverne ist jedoch nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Zugänglichkeit mit LKW’s ist nicht möglich. Für den Bau der Anlagen dürfen keine Zufahrtsstrassen oder Pisten erstellt werden. Die Materialtransporte für die Erstellung der Fassung, des Entsanders, des Regulierbeckens sowie der Druckleitung erfolgen mit dem Helikopter. Die Arbeiten an der Druckleitung umfassen folgende Hauptquantitäten: Los 2: Leitungsbau für die Druckleitung (1‘750 m Gussleitung DN 500, bis 64 bar; 710 m Gussleitung DN 400, 64 bis 92 bar) Nähere Angaben sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Erfahrung, Qualität: 30
Termine: 20
Preis: 50
Erfahrung, Qualität: 30
Termine: 20

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

KW Jungbach AG c/o EnAlpin AG

countryName: CH

initiationType: tender


title: Solution Gestion du temps et planning

description: La Police Cantonale de Fribourg est à la recherche d’une solution de gestion des temps du planning pour remplacer la solution actuelle, Zéphyr, développée en interne. La Police Cantonale de Fribourg souhaite remplacer la partie planification et gestion des temps uniquement. Les autres modules sont pris en compte au travers de différents projets et initiatives et ne font pas l’objet de cet appel d’offres. La Police Cantonale de Fribourg souhaite acquérir une solution du marché en évitant les développements spécifiques de la solution pour couvrir ses besoins. En ce sens, la Police Cantonale de Fribourg est disposée à adapter sa pratique et ses processus à ceux proposés par la solution.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Sicherheitszweckverband Kilchberg - Rüschlikon, Abteilung Feuerwehr, à l'attention de Sven Müller,Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse, Téléphone: +41447163162, E-mail:

title: Ein komplettes Oel-Wasserwehrfahrzeug OWF (Rüstfahrzeug) UV, Chassis und Aufbau

description: Lieferung eines Oel- /Wasserwehrfahrzeug (Rüstfahrzeug), bestehend aus einem Fahrgestell mit Frontlenkerkabine und einem feuerwehrtechnischen Aufbau gemäss Pflichtenheft, u.a. beinhaltend: -Fahrzeughöhe 3350mm unbeladen über alles. Garantierte Höhe! -Werks-Doppelkabine -Gesamtgewicht inkl. Chassis max. 18t

eligibilityCriteria: Erfahrung mit der Projektierung und Realisierung des ausgeschriebenen Objektes. Gemäss Pflichtenheft OWF des Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon

awardCriteriaDetails:
Anschaffungspreis: 50
Verarbeitung, Qualität, Langlebigkeit, Garantien, Ersatzteilverfügbarkeit: 12
Technische Lösung, Innovation, Erfüllung Pflichtenheft: 15
Motorleistung, Drehmoment, Getriebe, Gesamtgewicht: 5
Bedienung (Einfachheit, Schulungsaufwand): 5
Integration in bestehende Flotte, Akzeptanz, Miliztauglichkeit: 5
Serviceleistungen / Image / Vertrauen / Referenzen: 2
Liefertermin ab Bestellung: 2
Lehrlingsausbildungsplätze beim CH Hersteller oder der CH Vertretung: 2


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture, à l'attention de "Chantier Stade de la Pontaise - CFC 23 - ne pas ouvrir",Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Stade olympique de la Pontaise - Rénovation

description: Stade olympique de la Pontaise Installations électriques CFC 23 Montant DG HT: CHF 318'000.-

eligibilityCriteria: Français


title: Gesamtsanierung Stadttheater Bern, Demontagen

description: Abbruch nicht tragende Wände, Abbruch Theatersessel, Demontage diverser denkmalgeschützter Bauteile, Abbruch Bodenbeläge, diverse Arbeiten. Arbeit im 2-Schichtbetrieb.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet eine obligatorische Begehung statt am Mittwoch, 26. November 2014, 08.00 Uhr beim Konzerttheater Bern, Kornhausplatz 20, Bern, vor Haupteingang. Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (80 %): Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1:
Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x:
0.8 = 4 Punkte.:
- Referenz Historische Bausubstanz (20 %): Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen mit historischer Bausubstanz nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte deren Fertigstellung nicht mehr als 10 Jahre zurückliegt. Mindestens eine Referenz muss die Leistung des in diesem Devis enthaltenem BKP beinhalten.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 10 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (80 %): Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1:
Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x:
0.8 = 4 Punkte.:
- Referenz Historische Bausubstanz (20 %): Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen mit historischer Bausubstanz nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte deren Fertigstellung nicht mehr als 10 Jahre zurückliegt. Mindestens eine Referenz muss die Leistung des in diesem Devis enthaltenem BKP beinhalten.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 10 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


description: Ausschreibung BKP 291 Architekturleistungen

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Büro für Bauökonomie AG

street: Zähringerstrasse 19

JUNG + SCHMITT ARCHITEKTEN GMBH

street: Dorfstrasse 29


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - office des bâtiments

title: Rénovation du CO de Budé - installations sanitaires.

description: Installations sanitaires dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du candidat pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expérience:
Formation personnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres k2+


title: N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial, direction de chantier localisée Tracé et ouvrages d’art

description: Voir point 4.6 « Autres indications ».

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 “Sonstige Angaben”.:


name: Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung / Kommunikationsbeauftragte

description: Unter dem Titel «Volketswiler» verfasst der Anbieter Inhalte, gestaltet und produziert eine moderne Gemeindepublikation mit einer digitalen Entsprechung als regelmässig aktualisierte, interaktive Online-Plattform. Die strategische Einbettung sowie eine detaillierte Leistungsbeschreibung sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

title: Neukonzeption Amtliche Publikation „Volketswiler“

street: Zentralstraße 21

Lokalinfo AG

street: Buckhauserstraße 11


name: Ville de Lausanne Direction des finances et de la mobilité Service achat et logistique Ville

description: 16 véhicules légers selon cahiers des charges.

description: Véhicules légers ville de Lausanne — AA 2019.

street: Chemin de l'Usine-à-Gaz 19

AMAG Import AG

street: Avenue de Provence 2


title: Ersatzbeschaffung Smartinfo SIG4i - Anzeige-Endgerät für dynamische Fahrgastinformation mit proprietärer Anbindung an das LIO500 Betriebsleitsystems (RBL) von BERNMOBIL

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Metallbauarbeiten Sanierung Gurtenbahn 2024


description: Im Rahmen der Modernisierung der Appenzeller Bahnen (AB) soll ein neues Service Zentrum (SZ) gebaut werden. Im neuen Service Zentrum werden im Verkehrsgebäude (VER) ein Gleis für die Waschanlage und drei Gleise für die Instandhaltung des Rollmaterials mit mechani-scher Werkstatt und Büro- und Lagerräumen erstellt. Im Infrastrukturgebäude (INF) werden eine Elektrowerkstatt, eine Schlosserei, Palletten- und Kleinteillager, Fahrzeugeinstellung und – Parkierung sowie Garderoben-, Aufenthalts- und Büroräumlichkeiten untergebracht. In einem zusätzlichen Gebäude, dem Nebengebäude (NEB), befinden sich das Kaltraumlager für Mate-rial und Fahrzeuge, die Entsorgung, die Trafo- und Gleichrichterstation und ein Sandsilo. Für die Fachdienste Fahrbahn und Fahrleitung ist zudem ein Aussenlager im Bereich des Abstell-gleises vorgesehen.In der vorliegenden Beschaffung werden die Teilleistungen Gebäude in Form von  HLK-Anlagen Heizung ausgeschrieben.

title: Servicezentrum Appenzell, Teilprojekt Gebäude

Appenzeller Bahnen AG

street: St. Gallerstrasse 53

name: Servicezentrum Appenzeller Bahnen, Beat Brühwiler


name: Stadt Kloten, Tiefbau / Unterhalt + Forst

title: Sanierung Am Balsberg, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Stadt Kloten: - Strasse: Tragschichten AC T: ca. 520 t Deckschicht AC: ca. 230 t -Gehweg: Tragschicht ACT: ca. 180 t Deckschicht AC: ca. 90 t - Randabschlüsse: ca. 1450 m - Strassenfläche: ca. 2‘670 m2 Industrielle Betriebe Kloten AG: - WL NW 125/150: ca. 400 m - Gas NW 225 ca. 360 m - EW NW 60 - 150: ca. 450 m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau (Sanierungen im Innerortsbereich)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch

name: Vollzugsstelle für den Zivildienst (ZIVI)

title: (1464) 735 Einsatzspezifischer Ausbildungskurs „Umwelt- und Naturschutz“.

description: Les cours dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement contribuent à la réalisation de l'objectif «sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable» (art. 3a, al. 1, let. c, LSC). Les affectations sont très diverses: des affectations pratiques dans l'environnement aux mandats de recherche. L'objectif du cours de formation est de fournir aux civilistes une introduction aux thèmes de la protection de la nature et de l'environnement, de l'écologie et de la durabilité. Le cours de formation «protection de la nature et de l'environnement» doit transmettre aux civilistes de bonnes connaissances de base en matière d'environnement et d'utilisation des machines.Afin de répondre à ces différentes exigences et de permettre la réalisation d'un cours de formation spécifique à une affectation, le cours comprend à la fois le module «Machines » et le module «Projets», suivis chacun par une partie des civilistes. Ceux qui s'apprêtent à accomplir des affectations pratiques suivent le module « Machines » tandis que ceux qui participeront à des projets suivent le module «Projets».Le cours s'adresse à des civilistes qui accompliront après la formation des affectations dans le domaine d'activité «Protection de l'environnement et de la nature» ou «Entretien des forêts». Les champs d'activité sont multiples, allant de la mise en pratique de mesures d'entretien du paysage à l'exécution de travaux scientifiques de recherche ou sur le terrain en passant par la construction de murs de pierres sèches. Des affectations peuvent même être accomplies dans le domaine du développement des connaissances ou dans celui de leur transmission.Des exemples de descriptions d'affectations (cahiers des charges) pour tous les domaines d'affectation cités se trouvent sous: http://www.eis.zivi.admin.ch (ou, après la suppression du SIA, sur eZIVI, le portail de prestations du service civil).

street: Malerweg 6

street: Hottingerstrasse 4


title: Neubau Kindergarten Rosswinkel, Effretikon - BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Die Fachanwendung kommunale Infrastruktur ermöglicht als Teil der Geodateninfrastruktur tGDI für diverse Fachthemen die Objekt- und Zustandserfassung, Erfassung und Auswertung von Fälligkeiten sowie objektbezogene Verwaltung von Dateien

description: Realisierung und Einführung des Geoportals gemäss Systemanforderungen, bestehend aus den Bausteinen: Web-Viewer, ÖREB-Kataster, Web-Services und weiteren. Projektleitung und Erstellen der Lieferergebnisse durch den Lieferanten.

title: Beschaffung technische Geodateninfrastruktur tGDI

Kompetenzzentrum GDI

street: Rosenbergstrasse 32

Geocloud AG

street: Wagistrasse 4


title: Rénovation du Collège MARS - CFC 250 - Installations sanitaires

description: Démontage de tous les appareils, robinetterie et accessoires existants, y compris alimentation, distribution, écoulements et colonnes Suppression de l'introduction gaz naturel Provisoire de chantier Nouveaux appareils sanitaires de gamme standard avec distribution, alimentation, robinetterie, accessoires et écoulements Remise en état de l'installation de relevage existante Nouvelle introduction, batterie principale, colonnes montantes, réseau d'arrosage Bâtiment R+3, env. 2'700 m2, 4*2 blocs sanitaires


name: Universität Zürich Direktion Immobilien und Betrieb

title: BKP 230 Elektro

description: Elektroinstallationen und -Anlagen für Datacenter

eligibilityCriteria: siehe Muster Werkvertrag


name: huggenbergerfries Architekten AG ETH SIA BSA

title: Studienauftrag Generalplanerevaluation zur Sanierung und Erweiterung Klinik Königsfelden


title: Hochwasserschutz und Revitalisierung Feldbach

description: Baumeister- und Wasserbauarbeiten Hauptmengen - Beton ca. 700 m3 - Unterfangung ca. 270 m3 - Rühlwand Länge ca. 80m Tiefe Bohrung bis 10m - Flussbausteine ca. 1000t - Natursteinmauer ca. 200 m3 Steine - GUP-Rohre Länge ca. 150m

eligibilityCriteria: Siehe Eignungskriterien Insbesonders: Der Anbieter muss zwei vergleichbare Projekte als Firmenreferenzen der letzten 10 Jahre nach Bauabnahme mit folgenden Unterkriterien nachweisen: - Ein Referenzprojekt als Bauunternehmen (oder Federführung in Arbeitsgemeinschaft) für ein Revitalisierungs- und/oder Naturaufwertungsvorhaben unter Aufsicht einer boden- kundlichen Baubegleitung mit Baukosten von > CHF. 500'000.-. (Exkl. MwSt.) in Referenzprojekt als Bauunternehmen (oder Federführung in Arbeitsgemeinschaft) für ein Wasserbauprojekt (Hochwasserschutz und/oder Revitalisierung) an einem Fliessge- wässer mit Baukosten von min. CHF 1.5 Mio. (Exkl. MwSt.)


name: E. Biaggini SA,Via Al Pian 1, 6593 Cadenazzo, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b704-10) UFSPO, 4a tappa dell’ampliamento del Centro Sportivo Tenero (CST) con la costruzione di una palestra, il completamento del campeggio e l’ampliamento del parcheggio. CCC 247

description: La 4a tappa del CST, prevede la realizzazione di una palestra, il completamento del campeggio e l’ampliamento del parcheggio. Il presente bando di gara ha per oggetto la realizzazione di quanto riportato nel Descrittivo e modulo d’offerta allegato per la refrigerazione industriale. CCC 247 Refrigerazione industriale comprende i seguenti: - CCC 24/ CPN 102 Disposizioni particolari - CCC 247.81/ CPN 461 Impianti di refrigerazione - CCC 247.82/ CPN 461 Celle frigorifere - CCC 247.83/ CPN 461 Sottomobili e vetrine - CCC 247.84/ CPN 461 Abbattitore - CCC 249.0/ CPN 451 Lavori a regia - CCC 249.1/ CPN 461 Manutenzione - CCC 249.2/ CPN 451 Costi secondari

eligibilityCriteria: senza indicazioni

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Departement Finanzen und Ressourcen HR AG

description: Krankentaggeldversicherung und Unfall-Zusatzversicherung.

title: Krankentaggeldversicherung und Unfall-Zusatzversicherung Kanton Aargau

street: Tellistrasse 67


title: Pilotprojekt CBR Kraftwerk Herrentöbeli


name: Lenovo (Schweiz) GmbH,Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL VPRHO DABS,Bâtiment MA, Station 8, 1015 Lausanne, Suisse, Fax: +41 21 693 02 02, E-mail:

title: Serveurs généralisés @ EPFL

description: L’EPFL a décidé de rationaliser ses serveurs en les concentrant sur trois fournisseurs capables de : •Faire une proposition pour chaque catégorie décrite. •Donner la possibilité de faire des configurations personnalisées dans la gamme serveurs et ses accessoires •Mettre en place, pour l'ensemble des références, un catalogue électronique intégré à Ivalua Buyer v8. •Faire profiter à toute l’EPFL de prix préférentiels •Aider à mettre en place un catalogue de serveurs basé sur les catégories. En d'autres termes, l’objectif du présent appel d’offres est de choisir trois fournisseurs capables de faire la meilleure offre tant en termes de prix que de niveau de service. L'adjudication sera faite pour un achat maximal de 500 serveurs sur 5 ans.

eligibilityCriteria: selon le Cahier des Charges


name: Enz Pflästerungen & Natursteinbeläge GmbH

name: ARGE Steinmann & Schmid Architekten / architekten mooser.lauber,à l'attention de architekten mooser.lauber, Hofmattstrasse 7, 3920 Zermatt, Suisse, Téléphone: +41 27 966 38 88, Fax: +41 27 966 38 85, E-mail:

title: 228.1 Storen 258 Kücheneinrichtungen 281.6 Bodenbeläge: Naturstein 372.1 Wäscheabwurf-Anlagen

description: Erweiterungsbau Martinsheim Visp: Erweiterung Zimmertrakt / Ergänzung Infrastruktur Bestand.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


description: Chamblon/VD, Extension et transformation place d’armes,paquet de soumission n°7, CFC 346.1, 346.2

description: CFC 346.1 RéfrigérationInstallations de réfrigération pour la cuisine professionnelle. Bâtiment CS centre de subsistance.

title: Chamblon/VD, Extension et transformation place d’armes, paquet de soumission n°7, CFC 346.1, 346.2

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1

Rütimann AG

street: Buechmattstrasse 3

Top-Climat Froid et Climatisation SA

street: Rue des Tuileries 6


name: Etablissement public franco-suisse,posfach 43, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, E-mail:

description: Fourniture, installation et mise en service d'un système d'informations météo avec stations automatiques du réseau de capteurs réseau routier + piste et du traitement de données. Démarrage prévisionnel du lot 1: Juin 2020

description: Maintenance du système et des équipements du lot 1 Démarrage: à réception du lot 1

title: FOURNITURE, MISE EN ŒUVRE ET MAINTENANCE D’UN SYSTÈME D’INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES AÉROPORTUAIRES

description: Fourniture, installation et déploiement et maintenance d’un système d’information comprenant un ensemble de stations météorologiques automatiques ainsi qu’un réseau de capteurs au sol (piste et réseau routier), d’une solution logicielle

eligibilityCriteria: Se référer aux indications figurant dans l’article 4 du RC pour les conditions administratives ainsi que pour les conditions minimales de caractère financier, économique, technique et professionnel à remplir. Ne peuvent accéder à un marché de l'aéroport que les seules entreprises qui sont en règle avec les situations précisées dans la lettre de candidature.


title: Schaffhausen, Perron Gleis 6, Verbreiterung PU Löwengässchen

description: - Neubau Perron inkl. Zugänge zu den Unterführungen - Verbreitung Personenunterführung - Baugrubenabschlüsse (Rühlwandarbeiten) - Strassenbauarbeiten - Werkleitungsarbeiten - Fertigstellungsarbeiten Vorausmasse (ca.): - Rühlwandträger 94 to - Aushub 3'500 m3 - Wandkies 1'600 m3 - Perronkantwinkel 172 m' - Strassenbau, Belag 600 to - Randsteine 220 m' - Kabelschutzrohre 1'000 m' - Schalung 2'200 m2 - Armierung 90 to - Beton 880 m3 - Entwässerung 250 m' - Entwässerungsschächte 35 Stk - Stahlbau 4'000 kg

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine Kosten. Abrufbar über www.simap.ch

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität.:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 40
Nachweise::
1.1 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (je 2 Referenzen für Bauführer und Polier).:
1.2 Polier und Polier Stv verfügen über Ausweis Sicherheitsschef privat.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(: 40
Nachweise::
2.1 Baustellenorganigramm.:
2.2 Bauprogramm mit vorgesehener Arbeitsleistung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 20
Nachweis::
3.1 Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 320 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität.:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 40
Nachweise::
1.1 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (je 2 Referenzen für Bauführer und Polier).:
1.2 Polier und Polier Stv verfügen über Ausweis Sicherheitsschef privat.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(: 40
Nachweise::
2.1 Baustellenorganigramm.:
2.2 Bauprogramm mit vorgesehener Arbeitsleistung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 20
Nachweis::
3.1 Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 320 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Travaux de construction pour conduites

description: - Grabarbeiten / Transporte: je 1'400 m3 - Kabelrohrblöcke erstellen: 700 m1 inkl. liefern Kabelschutzrohre und Formstücke: - PE 132/120: 2'500 m1 - PE 92/80: 1'500 m1 - PE 72/60: 1'000 m1 - Ortbeton-Kabelschächte: 2 Stk. - Verteilkabine inkl. Vorschacht versetzen: 4 Stk. - Materiallieferungen / Auffüllungen (Sand / Kies): 900 m3 - Bituminöse Beläge: 460 t

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Referenzen der Schlüsselpersonen (Bauführer, Polier): 20
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Referenzen der Schlüsselpersonen (Bauführer, Polier): 20
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


name: HAMARD SA,Chemin des Léchères3, 1217 Meyrin, Suisse

name: Service des ouvrages d’art,Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 1, Suisse

title: OA 5308 - Tunnel de Carouge Mise en conformité des équipements EES de l’ouvrage Lot 11 - Eclairage

description: Travaux de rénovation des équipements d’exploitation et de sécurité (EES) du tunnel de Carouge, situé sur la route du Val d’Arve à CH-1227 CAROUGE, entre les routes de Saint-Julien et de Veyrier. Le présent appel d’offres concerne l'installation d'équipements d'éclairage

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Rapperswil-Jona Hochbau,à l'attention de André Heel, St. Gallerstrasse 40, 8645 Jona, Suisse, Téléphone: 055 225 70 10, Fax: 055 225 70 11, E-mail:

title: Sanierung und Erneuerung Schwimmbad Lido und Neubau Sockelgebäude

description: Dienstleistungsauftrag für Bauingenieurleistungen: Abbrüche, Aushub und Fundationen in Seenähe, Stahlbetonbau Neu wie auch im An- und Umbaukontext

eligibilityCriteria: gemäss Unterlagen


title: 3 Ambulances de type C pour l'Ensemble Hospitalier de la Côte pour son service du Centre de Secours et d'Urgences Morges-Aubonne

description: 3 ambulances de type C pour l'Ensemble Hospitalier de la Côte pour son service du Centre de Secours et d'Urgences Morges-Aubonne


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Immobilien Development, Bahnproduktion

title: Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ), OstermundigenStoren.

description: Neubau Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ) im Entwicklungsschwerpunkt der Gemeinde OstermundigenNeubau Dienstgebäude im Minergiestandard1.+2.Untergeschoss: Diverse Lager, Archive, Geräteräume sowie Garderoben und TechnikräumeErdgeschoss: Werkstätten, Lager und Empfang1.+2. Obergeschoss: Büro und Konferenzräume, Cafeteria3.Obergeschoss: Kaserne (Wohnen) sowie LüftungszentraleKonstruktion: Wände und Decken in StahlbetonKompakte Lochfassade mit 240 mm Dämmung und Klinkerverblendung. Die Flachdächer werden extensiv begrüntNeubau Nebengebäude unbeheiztErdgeschoss: Wareneingang und GaragenKonstruktion: Stahlbau, Fassade mit Metallkassetten und Streckmetall, Dach mit Trapezblech, Lastenaufzug und Kran zu Lagerflächen im 2.UntergeschossUmgebung: Offene Lager- und Umschlagflächen zwischen Dienst- und Nebengebäude, AussenparkplätzeBKP 228/376 Lamellenstoren/Verdunkelung— Verbundraffstoren VR 90, elektrisch, Variante für Ausführung mit Arbeitsstellung;— Senkstellung zirka 45°, Schwenken auf jeder Höhe, Hebestellung waagrecht, 3 Endschalter;— Sonderfarbtöne für Führungs- und Endschienen.Verdunkelungsmarkise im Innenbereich, Konferenzraum, elektrisch.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Hilfikerstraße 1


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Oberingenieurkreis IV,à l'attention de Anna Steiner, Dunantstrasse 13, 3400 Burgdorf, Suisse, Téléphone: 031 635 53 00, E-mail:

title: Sanierung Ortsdurchfahrt Abschnitt Dorfstrasse, Hindelbank

description: Leistungen basierend auf der Ordnung SIA 103 für die Teilphasen Bauprojekt bis Inbetriebnahme/Abschluss. Der genaue Aufgabenbeschrieb sowie Ergänzungen und Präzisierungen sind in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 30
Fachkompetenz Projektleiter: 20
Fachkompetenz Bauleiter: 20
Auftragsanalyse: 20
Planungsprogramm: 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Par le présent appel d’offres, l’Office fédéral des constructions et de la Logistique (OFCL) souhaite acquérir film de sécurité au graveur laser. C’est film de sécurité pré-traité sur 2 types de rouleaux de largeur 50 mm et 100 mm. Le produit final sont des étiquettes de sécurité, en vue d’équiper l’ensemble de l’administration fédérale.

title: (18088) 620 Film de sécurité

description: (18088) 620 Film de sécurité.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Fellerstrasse 21


description: Die Kantonspolizei Bern betreibt rund 3000 Smartphones und rund 300 Tablets. Diese werden gemäß ihrem Lebenszyklus alle drei Jahre ersetzt. Mit dieser Ausschreibung soll ein Lieferant ausgewählt werden, welcher die geforderten Geräte liefern wird.Einige Applikationen welche den Geschäftsprozess unterstützen, wurden speziell für das Betriebssystem iOS entwickelt, weshalb die angebotenen Geräte durch ein iOS Betriebssystem betrieben werden müssen. Weitere Details können den Beilagen und Anhängen entnommen werden.

title: Beschaffung von mobilen Endgeräten (Smartphone und Tablet)

Kantonspolizei Bern

street: Waisenhausplatz 32

Data Quest AG

street: Seidenstraße 4


title: Othmarsingen, Armeelogistikcenter, Etappe 2.3, Bedachungsarbeiten, BKP 224.

description: Gebäude AB: Instandsetzung Werkstattgebäude;BKP 224 Bedachungsarbeiten (mit Spenglerarbeiten, Blitzschutzanlagen außen, Flachdacharbeiten sowie Absturzsicherungen, ca. 3 325 m²).

awardCriteriaDetails: Preis:

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

Kämpfer + Co. AG

street: Wangenstraße 71


name: MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl,Rue des Moulins 48, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 021 921 58 74, Fax: 021 922 85 79, E-mail:

title: Assainissement des chaussées et des canalisations sur les chemins de la Pérose (340m) et de l'Ecouralaz (510m)

description: Chaussée/routes Les travaux suivants seront réalisés : - Démolition des enrobés bitumineux et de la fondation routière - Mise en place d’un coffre et d’une planie en grave - Pose de différentes bordures et bordurettes - Pose d’éléments équerres préfabriqués avec reprise de talus - Mise en place d’une couche de fondation (70mm) et d’un tapis (30mm) sur toute la surface - Afin d’élargir le carrefour, un mur de soutènement doit être créé (env. 30 m). Canalisations Les travaux suivants seront réalisés : - Pose de tuyaux PP Ø 160 à 400 pour les réseaux EU/EC - Création de chambres de contrôle et de dépotoirs - Mise en place de grilles et de caniveau

eligibilityCriteria: Voir conditions générales du Maître d'Ouvrage.


name: Hochbauamt Kanton Zug, à l'attention de Roger M. Iten,Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: +41417285418, E-mail:

title: HB3060.0186_BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer

description: Beim Objekt handelt es sich um die Instandsetzung mit Umbau eines denkmalgeschützten mehrgeschossigen Gebäudes. Im neuen, östlich angebauten Annex inklusive Untergeschoss werden diverse Service-, Neben- und Technikräume untergebracht.


name: Service des ponts et chaussées, Office des routes cantonales,Rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, Suisse

title: H10 Tunnel du Bois des Rutelins - Infrastructures

description: Les fournitures et travaux, objets du présent appel d'offres, comprennent l'étude, la construction, le transport, le montage, les tests et la mise en service.

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


name: Service des Travaux et de l'Environnement, à l'attention de Vincent Nicolet,Rue de l'Ancien-Stand 4, case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, E-mail:

title: Commune d'Yverdon-les-Bains, rue du Valentin. Réfection générale de la chaussée et des infrastructures souterraines

description: Superstructure routière pour la rue du Valentin sur environ 1'700m2. Conduites eaux, gaz, électricité et éclairage public sur environ 250m. Fouille et terrassement ~ 2'500m3. Béton bitumineux ~ 800to.

eligibilityCriteria: Entreprises de construction génie civil inscrites au Registre du Commerce. Respect des conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud. Autres conditions selon dossier d'appel d'offres.


name: Office d'informatique et d'organisation du canton de Berne (OIO), à l'attention de Beschaffung KAIO,Wildhainweg 9, 3012 Berne, Suisse, E-mail:

title: En qualité de prestataire de services, l'Office d'informatique et d'organisation du canton de Berne (OIO) définit un procédé de signature numérique à utiliser pour les processus numériques. Ce procédé fait partie intégrante des services de base TIC du canton et vaut pour toutes les autorités cantonales, éventuellement aussi pour d'autres autorités dans le canton de Berne plus tard. Ce service permet à tous les agents et agentes du canton et à toutes les applications de signer numériquement les documents internes et externes à l'administration. Exception : les signatures pour les documents externes entrants ne font pas l'objet du présent appel d'offres.

description: www.simap.ch 20.09.2022

eligibilityCriteria: Die Anbieter müssen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an Beschaffungsverfahren (Art. 26 IVöB) erfüllen. Unternehmen und Leistungen gemäss Art. 29c der Verordnung des Bundesrates vom 4. März 2022 über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine (SR 946.231.176.72) sind vom Beschaffungsverfahren ausgeschlossen. Dies betrifft zusammengefasst russische Personen, Unternehmen oder Organisationen, inkl. Subunternehmer und Lieferanten.

awardCriteriaDetails:
Referenzen: 10
Anbieterpräsentation: 15
Abweichungen von den AGB SIK: 5
Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen: 40
Angebotspreis: 30


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Jonathan Neininger,Predigergasse 12, 3000 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: Couverture

description: Attikadach. Attikaterrasse, Erdgeschossterrasse: Abbrüche, Entsorgung und Neuerstellung der Flachdächer, inkl. Spenglerarbeiten - Einbau 3 neue Wohnungen im EG - Sanierung Nasszellen best. Wohnungen 1.-3.OG und Waschen Attika - Erweiterung Personenlift bis best. A-EH resp. Attika-Geschoss - Sanierung Flachdächer Attika-Dach, Attika- und EG-Terrasse

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (80 %):
- Referenzen (20 %): Zwei Referenzen der letzten 5 Jahre in vergleichbarer Grösse und Ausführung.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (80 %):
- Referenzen (20 %): Zwei Referenzen der letzten 5 Jahre in vergleichbarer Grösse und Ausführung.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Generalsekretariat der Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES

description: Führung des Generalsekretariats für Vorstand und Konferenz (Korrespondenz, Erstellen von Berichten und Umfragen, Einladung zu Plenarversammlungen, Teilnahme an Sitzungen), dazu gehören - juristische Facharbeit und - administrative Unterstützung. Für weitere Angaben vgl. Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: Keine


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de Sylvain Moritz,Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

description: Rénovation du Centre Sportif Cantonal d'Ovronnaz (CSCO) Bâtiment B01 : Logement Bâtiment B02 : Salle de gymnastique Bâtiment B03 : Halle d'athlétisme

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art.15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


description: Die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon und die Gemeinde Buchs planen ein gemeinsames Projekt in Form einer Schulraumerweiterung mit Werkzentrum, einer Dreifachturnhalle und einem multifunktionalen Gemeindesaal mit Bibliothek auf dem Areal Petermoos. Das Gesamtprojekt ist in 2 Etappen auszuführen.

title: Erweiterung Schulanlage Petermoos – BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz.

Itten+Brechbühl AG, Zürich

street: Technoparkstraße 1


name: Co-maîtrise d'ouvrage CEVA: formée du Canton de Genève, représenté par le DIME, et de CFF SA, infrastructure - projet CEVA

title: CEVA - Assistance qualité maître d'ouvrage (AQMO).

description: Le mandataire interviendra en tant qu'Assistant qualité du maître de l'ouvrage (AQMO) pour les prestations suivantes :- audit métrés ;- audit gestion qualité ;- essais ponctuels sur demande MO ;- analyse des essais faits par l'entreprise ;- appui pour le traitement des « non conformités / non qualités ».Rémunération: à l'heure d'expert.

street: Rue de Lausanne 16bis


name: ASB auto secours Lausanne S.A.,Chemin du Martinet2, 1007 Lausanne, Suisse

name: Police municipale de Lausanne, à l'attention de Antoine Golay,rue Saint-Martin 33, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 315 15 15, E-mail:

title: Evacuation des véhicules automobiles sur le territoire de la commune de Lausanne pour le compte de celle-ci.

description: Voir dossier d'appel d'offres

eligibilityCriteria: Français


name: Baukostenplanung Ernst AG,à l'attention de Bernhard Covantes, Thunstrasse 7, Postfach 13, 3000 Bern 6, Suisse, E-mail:

title: Baumeisterarbeiten

description: Erstellung zweier Neubauten: - Wohnheim (Hauptbau): Grundfläche 43.95 x 18.70 m / Gebäudehöhe max. 10.00 m. - Pavillon: Grundfläche 11.65 x 9.00 m / Gebäudehöhe ca 4.20 m. Umbau des bestehenden Schulhauses: - Umbau Schulhaus: Grundlfäche unverändert / Liftanbau 2.33 x 2.10 m / Höhe ca. 11.70 m Massivbauweise in Beton- und Mauerwerkskonstruktion, Fassaden im Wohnheim in Aussenisolation, Pavillon in Sichtbeton, Flachdächer extensiv begrünt. Schulhaus unverändert. Autoabstellplätze in Sickerasphalt. Vorplatz in Asphalt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen.


title: Lieferung von NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

description: Nach Pflichtenheft vom Februar 2015


title: KSL Urdorf; Erweiterungsneubau

documentType: cancellationDetails

description: Lieferung und Montage von Verdunklungs- und Akustikrollos für den Erweiterungsneubau der Kantonsschule Limmattal

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Swiss Post Solutions AG,Pfingstweidstrasse60 b, 8005 Zürich, Suisse

title: Mandat de prestations pour la distribution et le tri du courrier interne et externe

description: Prestations de distribution et de tri du courrier interne et externe auprès des sites d’exploitation de l’Hospice général

eligibilityCriteria: conformément au dossier d'appel d'offres


name: Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Villmergen / Hilfikon, Hochwasserrückhaltebecken Schloss am Erusbach

description: Die baulichen Massnahmen für das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) umfassen das Dammbauwerk mit den Nebenanlagen (Hochwasserentlastung, Grundablass und Grobrechen) sowie die Erschliessungswege und (ökologische) Begleitmassnahmen. Hauptmengen: Erdbau- und Wasserbauarbeiten: - Rodungsarbeiten 4'000 m2 - Aushub 28'000 m3 - Transporte 28'000 m3 - Materiallieferungen und Dammschüttung mit Moränenmaterial 64'000 m3 - Natursteine 5'300 t - Kanalisation Doppelrohrleitung PE 120 m Ortbetonbau Grundablass Erusbach: Länge 75.00 m, Innenbreite 3.00 m, Innenhöhe 3.50 m - Beton 760 m3 - Schalung 1'500 m2 - Bewehrung (schlaff) 76 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif)

title: Schacht- und Leitungsreinigung 2022 - 2024, Agglo Luzern Ost, Seetal

description: Jährliche Reinigung der Schächte und Leitungen entlang der Kantonsstrassen.


name: Politische Gemeinde Affoltern am Albis,à l'attention de Immobilienamt, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis, Suisse, Téléphone: 044 762 56 46, Fax: 044 762 56 93, E-mail:

title: BKP 224.1 Bedachungen inkl. BKP 222 Spenglerarbeiten, BKP 223 Blitzschutz

description: siehe Unterlagen


name: Service Achats, à l'attention de Stéphane Deillon,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Projet de rénovation du poste 125kV de La Veyre. Poste GIS 145 kV

description: Le poste de la Veyre est un point névralgique pour l’alimentation de la Riviera. Plusieurs clients importants y sont raccordés. C’est également le 7ème poste le plus important au regard du SAIDI (15 min d’interruption représentent 0.66 min). De plus, en cas de défaillance majeure des installations 125 kV, il n’est aujourd’hui plus possible de reprendre l’ensemble des clients depuis les deux postes adjacents de Puidoux et Sonzier. Les équipements HT du poste de la Veyre datent, pour l’essentiel, de 1968 et sont obsolètes Actuellement, le poste de la Veyre est alimenté par deux départs 125 kV : l’un en piquage sur la ligne à forte capacité St-Triphon – Romanel réalisé sous la forme d’une ligne à trois points, Sonzier – Romanel – La Veyre, et l’autre départ vient du poste de Puidoux. Cette topologie en piquage permet à Alpiq d’assurer le transit maximum sur la ligne FC St-Triphon – Romanel, qui est une ligne 220 kV déclassée à 125 kV. Toutefois, ce schéma ne permet pas de valoriser pleinement les investissements des SIL au poste de Pierre-de-Plan, la ligne Pierre-de-Plan – La Veyre étant retirée de l’exploitation et mise à terre. Le nouveau poste 125 kV de la Veyre sera dimensionné pour assurer le transit de la ligne FC et ainsi les lignes Sonzier et Romanel y seront introduites. Les deux lignes en direction de Puidoux et de Pierre-de-Plan seront également introduites, ce qui améliorera considérablement la sécurité et la souplesse d’exploitation.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


description: — Durchführung der von der Schulleitung in Auftrag gegebenen Schüler- und Schülerinnensammeltransporte;— Eigenständige Routenplanung mit kürzestem Gesamtweg nach vorgegebenen Einstiegs- und Zielorten unter Berücksichtigung möglichst kurzer Wartezeiten der Schüler und Schülerinnen am Zielort (Hinführung) und am Einstiegsort (Rückführung);— Erstellung des Fahrplans/Information der Erziehungsberechtigten;— Dauer der Leistungserbringung: 5 Jahre;— 50 000-55 000 Fahrkilometer/Jahr (Durchschnittswert der in den letzten Jahren gefahrenen Kilometer).

title: Schulbusbetrieb Herisau

description: Durchführung der von der Schulleitung in Auftrag gegebenen Schüler- und Schülerinnensammeltransporte.Eigenständige Routenplanung mit kürzestem Gesamtweg nach vorgegebenen Einstiegs- und Zielorten unter Berücksichtigung möglichst kurzer Wartezeiten der Schüler und Schülerinnen am Zielort (Hinführung) und am Einstiegsort (Rückführung).Erstellung des Fahrplans/Information der Erziehungsberechtigten.Dauer der Leistungserbringung: — 5 Jahre,— 50 000-55 000 Fahrkilometer/Jahr (Durchschnittswert der in den letzten Jahren gefahrenen Kilometer).

street: Waisenhausstrasse 10


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Centre sportif des Vernets - M246TI - Mandat d'ingénieur civil

description: Le mandat comprendra l'exécution pour l'étude et la réalisation Estimation : CHF 330'000.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: BKP 214 Innenverkleidung aus Holz Turnhalle

description: Der neue Schultrakt soll Platz für 23 Klassen (Kindergarten, Unter-, Mittel- und Oberstufe anbieten). Es ist zusätzlich ein Sport- und Mehrzwecktrakt geplant. Der Perimeter des neuen Schulhauses befindet sich auf dem ehemaligen Züblin Areal in Schlieren West, einem langgestreckten Stadtteil zwischen der meistbefahrenen Bahnstrecke des Zürcher Limmattals und der Badenerstrasse mit der zukünftigen Limmattalbahn. Der Bezug des neuen Schulhauses ist auf Frühling 2017 geplant. Der Kopfbau des Schultraktes hat 6 Geschosse, der Flachbau des Schultraktes hat 4 Geschosse (mit Untergeschoss). Der Sport-/Mehrzwecktrakt hat 1 bis 3 Geschosse.


name: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, Wohlen AG

title: INTEGRA NEULAND - BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

description: Neubau des Hauptgebäudes der Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, mit Werkstätten, Verwaltung, Wäscherei und Mensa.


name: Direction des routes, à l'attention de Monsieur Lino PETRUCCIANI,5, rue David-Dufour, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022/546.63.18, Fax: 022/546.63.07, E-mail:

title: Route provisoire pour les travaux du CEVA : fermeture de la route de la Chapelle (RC62)

description: Réhabilitation de la route de chantier existante et prolongement jusqu'à la route de Saconnex-d'Arve.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Nagra

title: Optimisation Framework for the Nagra Programme (P2)


name: Gemeinde Arosa,à l'attention de Gemeindebauamt, Haus EWA, 7050 Arosa, Suisse, Téléphone: 081 378 67 77, Fax: 081 378 67 79, E-mail:

title: Pflegeheim Arosa, Spengler BKP 222 / Blitzschutz BKP 223

description: - Spenglerarbeiten - Blitzschutz

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10
Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10


name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny,La Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/691.53.61, Fax: 021/691.53.66, E-mail:

title: Rénovation et agrandissement de la Ferme de Dorigny

description: Rénovation de la Ferme de Dorigny avec l'aménagement d'un abri de biens culturels destiné à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans le dossier


name: KEBAG AG,à l'attention de Markus Juchli, Emmenspitz, 4528 Zuchwil, Suisse, Téléphone: 0326865454, Fax: 0326865440, E-mail:

title: Sanitäre Anlagen

description: Die KEBAG AG betreibt in Zuchwil die zweitgrösste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz. Sie soll per 2025 durch eine neue Anlage KEBAG Enova ersetzt werden. Für dieses Grossprojekt sollen gemäss Spezifikation im Leistungsverzeichnis für sämtliche sanitäre Anlagen im ganzen Gebäude Leistungen erbracht werden.


name: Projets multiples Lausanne, I-AEP-LEM-GLS-SEG, à l'attention de Benjamin Rade,Avenue de la Gare 41, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Programme Léman 2030 : Extension de capacité du nœud de Lausanne - EPI/GABV, Front sud - Eléments Préfabriqués

description: Le présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre du programme Léman 2030 pour le développement de l’offre et des infrastructures sur la ligne Lausanne –Genève-Aéroport qui fait l’objet de plusieurs conventions cadres signées entre la Confédération représentée par l’Office Fédéral des Transports (OFT), les Cantons de Vaud et de Genève ainsi que les CFF. Il porte exclusivement sur l’agrandissement de la gare de Lausanne (GLS) qui fait partie des mesures d’infrastructures nécessaires au développement de l’offre voyageurs. Il concerne la fourniture, stockage et livraison des éléments préfabriqués du futur «Front Sud» de la Gare de Lausanne qui est composée de deux sections, la première nommée GABV et la seconde nommée Epinettes.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres


name: Universität Zürich, Infrastruktur Bedarfsmanagement Infrastruktur,à l'attention de Johanna Vogt, Stampfenbachstrasse 73, 8006 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0)44 635 41 69, E-mail:

title: Routine-TEM

description: Die Universität Zürich beabsichtigt ein Transmissionselektronenmikroskop für die Untersuchung von biologischen Proben zu beschaffen. Das angebotene Gerät muss in einer Multiuser Umgebung eingesetzt werden können und einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen. Das System muss für das automatische Abbilden von Probenflächen bis zu 2 mm Durchmesser geeignet sein. Das System muss eine Auflösung von 1 nm erreichen und eine Beschleunigungsspannung von bis zu 120 keV aufweisen.


name: Association scolaire intercommunale de l'établissement de Granges et environs, à l'attention de M. P. Gander, Président du Comité de Direction,Case postale 121, 1523 Granges-près-Marnand, Suisse, Téléphone: 0265573870, E-mail:

title: Marché de service de transports scolaires avec contrat-cadre sur cinq ans

description: Les transports scolaires des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées de l'ASIEGE, dès la rentrée d'août 2020


name: Service Achats - Transports Publics Genevois, à l'attention de Ana Molinero,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 62, E-mail:

title: Sous-traitance d'exploitation - Ligne 86

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Härkingen, Russmattring / Widenfeld, Industriegebiet - Bahnhof Egerkingen, Neubau Fuss- und Veloweg mit Stahlbrücke über die A2

description: Umfang der Ingenieurleistungen - Vorprojekt (31) bis Inbetriebnahme, Abschluss (53)

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Velovorzugsroute (VVR) Mühlebachstrasse

description: Bausumme Fr. 700'000.00 •Deckschicht Fahrbahn (fräsen) ca. 1860 m2 •Belag Fahrbahn (Totalersatz) ca. 1065 m2 •Fundationsschicht Fahrbahn ca. 1065 m2 •Deckschicht Gehweg (fräsen)ca. 70 m2 •Belag Gehweg (Totalersatz)ca. 1635 m2 •Neubau SA 10 Stück •Neubau ES 8 Stück •Neubau SA/ES-Leitungen ca. 80 m •Ersatz Kontrollschachtabdeckung ca. 10 Stück •Ersatz Kontrollschacht-Armaturen ca. 3 Stück •Anpassung Lage Kandelaber 3 Stück •Ersatz Swisscom Schachtabdeckung 5 Stück •Höhenanpassung Colt Schachtabdeckung 1 Stück •Aufheben Verizon Werkleitungsschacht 5 Stück

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: KB Ignifuge SA,Route du Bois 29B, 1024 Ecublens, Suisse

title: Marché 36 - Obturations coupe-feu

description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m., une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.


name: Gemeinde Risch Abteilung Planung/Bau/Sicherheit

title: Umbau und Sanierung Hof Binzmühle, 6343 Rotkreuz. Das unter Denkmalschutz stehende alte Bauernhaus mit angebauter Mühle mit mehreren Wohneinheiten sowie öffentlichen Räumen wird fachgerecht saniert und umgebaut.

description: BKP 214 Holzbau: Umbau und Sanierung des Holztragwerks sowie Wand-, Decken- und Dachverkleidungen innen und aussen, Dämmungen. Gesucht wird ein qualifizirter Holzbaubetrieb mit Erfahrung im Bereich Bauen im Bestand / Bauwerkserhalt von denkmalgeschützten Holzbauten mit mehreren Wohneinheiten.


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Steinach-, Blarer-, Volksbadstrasse, Ausbau für Zufahrtsrampe VBSG

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 340 - Belagsaufbruch: m2 1'930 - Planum: m2 540 - Kiesgemische: t 785 - Randabschlüsse: m 650 - Beläge: t 475 - Betondecken: m2 900 - Grabenaushub: m3 105 - Strassenabläufe: St 7

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


description: Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV)

description: Regenbecken vor der ARA Buholz (RKB)

title: Baumeisterarbeiten RKB und EMV

description: Baumeisterarbeiten für Regenbecken und Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen


name: Commune de Mervelier, à l'attention de Conseil communal de Mervelier,Rue de l'Eglise 4, 2827 Mervelier, Suisse, Téléphone: 032 438 80 38, Fax: 032 438 80 92

title: Réfection du chemin de la ferme et de la loge du Grand Mont

description: 1 ) Chemins goudronnés et accès goudronnés sur anciens tracés, largeur 3m, longueur 2850m. 2) Chemins gravelés, largeur 3m, longueur 800m. 3) Sentier pédestre 1310m. 4) Bovi stop, nombre 2 ouvrages.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton St. Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste

description:
— Ändern der Arealinternen Fernwärmeleitung, ca. 180m1;
— Erweitern des bestehenden Heizungsverteilers um 2 Heizgruppen, ca. 650m1;
— Änderung der Wärmeverteilung, ca. 450m1;
— Erstellen einer neuen Bodenheizung im Küchenbereich, ca. 225m2.

description:
— Anpassung der Lüftungsanlage Küche an die neue
Küchensituation, Volumenstrom 14 600m3/h;
— Erstellen neuer Lüftungsanlage Garderoben/Aufenthalt,
Volumenstrom 1 310m3/h;
— Erstellen von Provisorien für die Umbauphase;
— Luftkanalreinigungen.

description:
— Einbau einer neuen Osmoseanlage;
— Erstellen neuer Versorgungsleitungen, ca. 935m1;
— Erstellen neuer Entsorgungsleitungen, ca. 136m1;
— Erstellen neuer Grundleitungen, ca. 227m1.

description:
Zement-Unterlagsboden inkl. Trittschalldämmung:
— horizontal, ca. 200m2;
— mit 4-seitigem Gefälle, ca. 25m2;
Gefälleausgleiche und Neugefälle mit Schaumbeton und Zement-
Unterlagsboden, Stärke 0 – 450mm, ca. 180m2.

description:
BKP 344 Lüftungsdecke.
Lieferung und Montage von Lüftungsdecke:
— Abluftdecke CRNI, ca. 38m2;
— Zuluftdecke Aluminium, ca. 110m2 inkl. Zuluftkästen;
— 2 Ablufthauben CRNI;
— Akustikmassnahmen.

description: — Lieferung und Einbau von zwei neuen Kälteanlagen, Pluskühlanlage ca. 6.7kW, Heissgasverbund Tiefkühlung ca. 2.2kW und ein Schockfroster ca. 5.2kW, Lieferung und Einbau von 3 Kühlräumen + 1 Kühl-/Tiefkühlkombi (einzelstehend VTOTAL ca. 80m3).

title: Kantonale Psychiatrische Klinik St. Pirminsberg Pfäfers; Sanierung Klostergebäude.

description: Auf Grund des teilweise schlechten baulichen Zustandes des unter nationalem Denkmalschutz stehenden Klostergebäudes müssen Dach, Fassade, Fenster, Klostergang und der Klostergarten einer „Totalsanierung“ unterzogen werden und die Küche der psychiatrischen Klinik komplett ersetzt werden.

street: Lämmlisbrunnenstrasse 54


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Kantonsstrasse Galgenen - Siebnen; Strassenausbau Abschnitt Galgenen Ost - Siebnen Galgenen; Projektingenieur

description: Ingenieurleistungen Projektingenieur für die sia-Phasen 41, 51, 52 und 53 (nach sia 112/103): Fachgebiete Strassenbau, Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) und Gesamtleitung

eligibilityCriteria: Alle bisher involvierten Ingenieure und Planer für das Vorprojekt und das Bauprojekt sind ausdrücklich zum Wettbewerb zugelassen. Alle erarbeiteten Unterlagen sind den Submissionsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Informationen ist dadurch hergestellt. Somit sind die Gleichbehandlung und die Transparenz gewährleistet. Die Firma Margadant AG, Schwyz, als Bauherrenunterstützung zur Beschaffung ist durch Ihre Tätigkeit vorbefasst und darf nicht an der Submission teilnehmen. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Preis des Angebots,: 40
ZK2: Referenzen Schlüsselpersonen,: 40
ZK3: Auftragsanalyse,: 20
ZK1: Preis des Angebots,: 40
ZK2: Referenzen Schlüsselpersonen,: 40
ZK3: Auftragsanalyse,: 20


name: PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA, à l'attention de Marta L. Cameselle,Rte des Arsenaux 21, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 350 30 30, Fax: 026 350 30 39, E-mail:

title: Ecole de Dardens, Bulle - Travaux en entreprise générale

description: Construction d'un nouveau bâtiment scolaire comprenant neuf salles de cours, salle de rythmique, bibliothèque, réfectoire et salles d'appui annexes.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

description: Le présent appel d’offres a pour but de faire appel à des spécialistes pour l’assistance dans les domaines des ressources humaines, des finances et de la vente.

description: Le présent appel d’offres a pour but de faire appel aux services d’un spécialiste pour l’assistance du mandant de projet interne

title: Unterstützung interne/r Projektauftraggeber/in und Fachbereiche Personal, Finanzen und Vertrieb

description: Mit dem Verfahren soll einerseits eine Fachperson für die Unterstützung interne/r Projektauftraggeber/in (Los 1) und andererseits weitere Fachpersonen für die Unterstützung der Fachbereiche Personal, Finanzen und Vertrieb (Los 2) beschafft werden.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch


description: Siehe Vorbedingungen.

title: Neubau Pflegwohnhaus Mettenweg Stans

description: Siehe Vorbedingungen.

Gemeinde Stans, Immobilien

street: Stansstaderstrasse 18


title: Beschaffung Rahmenvertrag für Informatikdienstleistungen (Personalverleih).

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Ermittlung externer Partnerunternehmen, die die Informatikabteilung des Luzerner Kantonsspitals in den Bereichen Kundenservice, medizinische und nicht-medizinische Applikationen, Systemtechnik, Projekte und IT-Governance mittels Personalverleih unterstützen.Mit den ermittelten Partnerunternehmen wird je ein Rahmenvertrag über drei Jahre abgeschlossen. Optional ist eine Verlängerung der Rahmenverträge auf fünf Jahre vorgesehen.Die Anbieter müssen als Generalunternehmer auftreten.Genaue Informationen zum Ausschreibungsumfang sind im Pflichtenheft zu finden.

Luzerner Kantonsspital Bau

street: Spitalstrasse

Harvey Nash AG

street: Badenerstraße 15

Coopers Group GmbH

street: Seestraße 72 b

Adecco Ressources Humaines SA

street: Rue des Fontenailles 16


name: Universität Zürich, Infrastruktur Bedarfsmanagement Infrastruktur

title: Tape-basierte Lösung Backup und Archivspeicher für den Standort Oerlikon, Affolternstraße, der UZH

description: Tape-basierte Lösung Backup und Archivspeicher für den Standort Oerlikon, Affolternstrasse, der UZH.

description: Disk-basierte Lösung Backup und Archivspeicher für den Standort Oerlikon, Affolternstrasse, der UZH.

title: Backup und Archivspeicher.

description: Das vorliegende Vergabeverfahren dient der Beschaffung einer Backup- und Archivspeicher-Lösung als Ersatz der bestehenden Tape Library Hardware und zur Sicherstellung und Erhaltung des Data Center Lifecycle der Universität Zürich sowie zur Erhöhung der bestehenden Kapazitäten der UZH inkl. Services, Wartung und Support. Die Vertragsdauer beträgt 4 Jahre und kann viermal um je ein Jahr bis auf maximal 8 Jahre verlängert werden.

street: Stampfenbachstraße 73

ITRIS Informatik AG

street: Industriestraße 169


name: Energie Wasser Bern, à l'attention de CC WTO,Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 32 31, E-mail:

title: Le projet comprend la construction des raccordements au chauffage urbain dans les rues du quartier à partir de la conduite de transport du chauffage urbain dans le quartier du Kleefeld à Bümpliz. De nombreux bénéficiaires du chauffage à distance seront raccordés au réseau par des branchements (raccordements domestiques). Par ailleurs, le projet comprend l'assainissement et l'extension à grande échelle des tracés d'eau / de gaz et d'électricité, y compris les raccordements au réseau (raccordements domestiques). Une fois les travaux de conduites industrielles terminés, les biens immobiliers et les installations routières doivent être remis en état. Les travaux entraînent une forte perforation des installations routières, en particulier du revêtement. A certains endroits, cela entraîne le remplacement complet du revêtement de la route et du trottoir, à d'autres endroits, un remplacement ultérieur du revêtement de surface est effectué.

description: Das Projekt beinhaltet den Bau der Fernwärmeerschliessungen in den Quartierstrassen ab der Transportleitung Fernwärme im Quartier des Kleefeldes in Bümpliz. Es werden zahlreiche Fernwärmebezüger mit Netzanschlüssen (Hausanschlüsse) ans Netz angeschlossen werden. Des Weiteren beinhaltet das Projekt die umfangreiche Sanierung und den Ausbau von Wasser- / Gas- und Elektrotrassen inkl. Netzanschlüssen (Hausanschlüssen). Nach Beendigung der Werkleitungsarbeiten müssen die Liegenschaften und die Strassenanlagen wiederhergestellt werden. Durch die Arbeiten wird die Strassenanlage, speziell der Belag stark perforiert. An einigen Orten zieht das einen gesamten Belagsersatz der Strasse und des Trottoirs mit sich, an anderen Orten erfolgt nachträglich ein Deckbelagsersatz.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach IVöB 2019 Art. 26 vorliegen und die Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

awardCriteriaDetails:
ZK 3.1 Gesamtpreis in CHF exkl. MWST: 50
ZK 3.2 Fachkompetenzen Schlüsselpersonen: 25
ZK 3.3 Auftragsanalyse: 25


title: Kranken-Taggeldversicherung für die Gemeinde Teufen AR sowie deren im Bereich Personaladministration angeschlossenen Institutionen

description: Kranken-Taggeldversicherung für die Gemeinde Teufen sowie deren im Bereich Personaladministration angeschlossenen Institutionen

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: UMIS Umbau und Instandsetzung Spiegelhof, BKP 221.0 Fenster aus Holz

description: Der Aufgabenbereich umfasst die Werkplanung, Lieferung und Montage von neuen Fenstern aus Holz mit und ohne Brandschutzanforderungen für den Neubau gemäss Fensterliste. Besonders wichtig ist hier die Schnittstelle zu den bauseitigen äusseren Verglasungen aus Metall. Ausserdem werden bei Fenstern im Bestandsgebäude die Beschläge ausgetauscht und nachgerüstet. Zudem werden einige Fenster im Bestand in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege 1:1 ersetzt, um den neuen Anforderungen an Sicherheit und Wärmeschutz gerecht zu werden. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Etappen. Da das Bestandsgebäude bei laufendem Betrieb umgebaut wird, ist bei der Ausführung besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung der betrieblichen Abläufe zu legen. Lärm- und Staubemissionen sind auf ein Minimum zu begrenzen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Verschwiegenheitspflicht ATB 3: Vorhandene Haftpflichtversicherung ATB 4: Sprachkenntnisse Schlüsselpersonen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Referenzauftrag Anbieter: 50


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: VERAS Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr, Bauherrenunterstützung SIA-Phasen 32/33

description: Bauherrenunterstützung für das Strassenbau-Projekt VERAS des Kantons Aargau, Abteilung Tiefbau, in den SIA-Phasen 32/33, mit Option auf Verlängerung.

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Offert-Präsentation vom 17.03.2021 ist obligatorisch. Die Schlüsselpersonen des Anbieters haben sich diesen Tag zu reservieren und werden rechtzeitig vor dem Termin zu einem konkreten Zeitpunkt eingeladen. Der Bauherr behält sich vor, nur die nach der Offert-Erstauswertung zuvorderst platzierten Offertsteller zur Präsentation einzuladen.

awardCriteriaDetails:
- Preis: 30
- Schlüsselpersonen: 30
- Auftragsanalyse und Vorgehenskonzept: 20
- Präsentation der Offerte: 15
- Nachweis der Verfügbarkeit PL BHU: 5


title: HAL Sanierung und Teilneubau Schulzentrum Halde, 5610 Wohlen; BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

description: 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz Sonnenschutz (Rafflamellen und Vertikalstoffstoren) für 3 Schulhäuser: 1 Neubau, 1 Denkmalgeschütztes Schulhaus sowie 1 Denkmalgeschütztes Schulhaus mit Anbau und Aufstockung

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Auftragssummen der Referenzobjekte: 40


title: CO de Jolimont, Fribourg Transformation et rénovation du bâtiment de 1905 Démolition et reconstruction du bâtiment de liaison

description: Cycle d'orientation de Jolimont à Fribourg. Transformation et rénovation du bâtiment de 1905 et démolition et reconstruction du bâtiment de liaison.


title: Bettackerstrasse: Erneuerung Strasse, Wasser- und EW-Leitungen

description: Strassen- und Werkleitungserneuerung in einer Quartierstrasse (Länge ca. 250 m) 280 m Wasserleitung 280 m EW Rohrblock 2'400 m2 Strasse/Gehweg

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Strategischer Einkauf Fahrweg

description: Les traverses en bois sont acheminées des chantiers ferroviaires vers le Centre technique ferroviaire de Hägendorf (BTC). Les panneaux des voies et appareils de voie y sont alors démontés et la quasi-totalité des attaches de rails  sont reti-rées. Ensuite, les traverses en bois sont transbordées dans des wagons-porteurs et conteneurs de type Eaos/Eanos/Fas/ACTS et préparées pour la valorisation (expédition). Les traverses en bois qui, selon les prescriptions de l’entrepreneur, peuvent être remises en état, puis réutilisées pour la construction de voies uni-quement, sont chargées sur des wagons ferroviaires séparés. Lorsque le BTC passe commande de wagons auprès de l’entrepreneur, on opère une distinction selon que les traverses en bois sont destinées à une valorisation thermique ou à une remise en état.

title: 21-431 Élimination des traverses en bois usagées

street: Hilfikerstrasse 3

Rhenus Port Logistics AG

street: Wiesendamm 4


title: Véhicules léger Ville de Lausanne - AA2023

description: 16 véhicules légers selon cahiers des charges

eligibilityCriteria: Entreprise de la branche, inscrites au Registre du commerce


name: Zucchet Chapes SA,Rue de Rugin1, 2034 Peseux, Suisse

name: Patrick Minder Architecte / Dolci Architectes, à l'attention de Gael Girardet,Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 424 14 14, E-mail:

description: Installations électriques

description: Fenêtres bois-métal

description: Stores vénitiens

description: Echafaudages

description: Acsenseurs

description: Chapes

description: Revêtements de sols

description: Carrelages

description: Installations sanitaires

description: Plâtrerie

description: Peinture

title: Construction de 3 bâtiments scolaires

description: Construction de bâtiment scolaire

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: BKW FMB Energie AG,à l'attention de Patrick Theilkäs, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: +41(0)31 330 50 26, Fax: +41(0)31 330 58 58, E-mail:

title: WKW Fieschertal, Neues Peltonlaufrad

description: Auslegung, Fabrikation, Beschichtung und Lieferung eines neuen Peltonlaufrades

eligibilityCriteria: Anerkannter Peltonlaufradhersteller

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis:: 40
- Technische Lösung (qualitative Eigenschaften der Lieferung/Leistung, Erfüllung der Anforderungen und technischen Vorgaben, Grundlagen der Auslegung, garantierte Eigenschaften, Vollständigkeit des Angebotes, Unterlieferanten, Herstellungsort):: 30
- Lieferantenbewertung (Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Know-how, Referenzprojekte, Erfahrungen, Vertragsbedingungen, Liefertreue, Servicekompetenz, Bonität, Betreibungsregisterauszug):: 20
- Terminplan (Durchlaufzeit, Liefertermin):: 10
- Angebotspreis:: 40
- Technische Lösung (qualitative Eigenschaften der Lieferung/Leistung, Erfüllung der Anforderungen und technischen Vorgaben, Grundlagen der Auslegung, garantierte Eigenschaften, Vollständigkeit des Angebotes, Unterlieferanten, Herstellungsort):: 30
- Lieferantenbewertung (Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Know-how, Referenzprojekte, Erfahrungen, Vertragsbedingungen, Liefertreue, Servicekompetenz, Bonität, Betreibungsregisterauszug):: 20
- Terminplan (Durchlaufzeit, Liefertermin):: 10


name: Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft Organisator Zentrale Beschaffungsstelle

description: Einsatzfahrzeug

description: Rüstwagen ABC WehrPritsche gedeckt mit einem Schiebebügelverdeck, Hebebühne, Kran, Seilspiel und Gerätekästen im Unterflurbereich

description: Logistikfahrzeug ÖlwehrGerätekasten für Ersteinsatzmaterial und direkt anschliessend Kofferaufbau für 6 Rollcontainer (Module), Dach nicht begehbar, Aufbau heckseitig mit Hebebühne verschlossen

title: Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeuge (Ölwehr)

description: Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeuge Ölwehr Kanton Basel-Landschaft. Die Details zu den einzelnen Fahrzeugen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

street: Oristalstraße 100


name: Office de construction des routes nationales (OCRN)

description: L'autoroute du Rhône A9 entre Sierre Est et Leuk/Susten Ost est une route nationale de 2e classe avec 2 × 2 voies de circulation et s’étend sur une longueur d’environ 8 510 m.Le présent marché a pour objet la planification et la réalisation de la piste de chantier au nord du tracé de l’A9. La piste de chantier s’étend sur environ 6 km entre Sierre Est et Susten West. Durant toutes les phases de construction, elle devra aussi assurer la circulation de la mobilité douce et le délestage de la route cantonale T9 en cas d’accident sur celle-ci. Du 117 570 km au 120 660 km, la piste de chantier servira aussi au déplacement du gazoduc. Le cadastre souterrain existant devra être considéré afin de garantir l’utilisation des réseaux pendant la durée globale du chantier A9.Les prestations sont à apporter pour les phases suivantes:— 32 Projet de détail,— 41 Appels d’offres,— 51 Documents d’exécution,— 52 Exécution,— 53 Mise en service, achèvement.

title: M10043, SL Planerleistungen Baupiste

description: M10043, SL Planerleistungen Baupiste.

street: Kantonsstrasse 275

BISA – Bureau d'Ingénieurs SA

street: Avenue du Rothorn 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Divison de Gestion des ouvrages et des bâtiments

description: Le centre de formation de la caserne Bernrain, à Kreuzlingen (WE 8187), fait partie du portefeuille immobilier de la Confédération suisse. En tant que représentant du propriétaire, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est responsable de la gestion du bâtiment. L'Office fédéral de la police (fedpol) – locataire principal – ainsi que d'autres parties prenantes y exploitent un centre de formation. L'occupation des lieux varie, avec des phases de forte activité et d'autres sans utilisateur sur place. L'établissement est utilisé environ 180 jours par an.Le 1er juillet 2017, les prestations de restauration pour l'exploitation du centre par les utilisateurs ont fait l'objet d'un appel d'offres public. Le contrat avec le traiteur externe expire le 30 juin 2023. Afin de continuer d'assurer le service de restauration à partir du 1er juillet 2023, les prestations de restauration font à nouveau l'objet d'une mise au concours publique.

title: (b23000) Prestations de restauration pour le centre de formation de la caserne Bernrain

street: Fellerstrasse 21


description: Tanklöschfahrzeug (TLF) für die Feuerwehr Gersau

title: Ersatzbeschaffung der Feuerwehr Gersau Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)

Bezirksverwaltung Gersau

street: Ausserdorfstrasse 7


description: Hammerstätteweg Teil Süd

description: Hammerstätteweg Teil Nord

title: Erschliessung Hammerstätteweg Süd und Nord, 5073 Gipf-Oberfrick

description: Länge Wasserleitung 380 m EW Rohrblock 500 m Belagsaufbruch 1‘900 m2 Randabschlüsse neu 800 m Belagseinbau 580 to Fundationsschicht 1350 m3

awardCriteriaDetails:
Bereinigter Angebotspreis:: 60
Umwelt:: 30
Erfahrung:: 10


name: Volpé & Fils SA,Chemin Gérard-de-Ternier14, 1213 Petit-Lancy, Suisse

title: Marché 33 - Ouvrages métalliques (serrurerie)

description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m., une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB) BKP 272.2 - Allgemeine Metallbauarbeiten

title: Berufsfachschule Oberwallis Visp - Neubau B


name: Service des Espaces Verts et Forêts, à l'attention de Hugues Rubattel,Avenue de Bois-Bougy 5, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 022/363.83.82, E-mail:

title: Tracteur agricole modifié forestier

description: Fourniture (achat) d’un tracteur agricole modifié forestier, avec adjonction d’un double treuil et d’une grue pour porteur forestier et reprise d’un tracteur agricole Aebi Tp98e.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Hôpital neuchâtelois - direction logistique

title: Lot 2: acquisition, installation, mise en service, formation, maintenance et évolutivité de 2 ou 3 appareils de mammographie avec détecteur plan numérique destiné à équiper le service de radiologie du CHCVS (RSV) - hôpitaux de Sion, Sierre et Martigny.

title: "Appareils de mammographie numériques avec détecteurs plans directs pour équiper les services de radiologie de l'hôpital neuchâtelois et du réseau santé Valais".

street: Rue de la Maladière 45

Siemens Suisse SA

street: Av. des Baumettes 5


description: Fenster und Türen aus Holz-Metall

title: BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall

description: Fenster und Türen aus Holz-Metall

Primarschule Müllheim

street: Im Wiel 6

Gawo Gasser AG

street: Entlebucherstrasse 46


title: Appel d'offres pour des terrassements et travaux spéciaux pour le centre sportif de Malley.

description: Réalisation des terrassements et des travaux spéciaux suivant les documents d'appel d'offres.

POOL H2O p.a. Pont 12

street: Rue Centrale 15

LMT SA

street: Route de Bettens


title: WL + Teilsanierung Schlossstrasse, Steffisburg

description: Grabarbeiten für Werkleitungen (Wasser, Erdgas und Elektro), Länge Hauptgraben ca. 450 m1. Teilsanierung der Fahrbahn (punktuell Randabschlüsse, Entwässerung, Trag- und Deckbelag).

eligibilityCriteria: Gemäss in den Unterlagen (Allgemeine Bedingungen und NPK 102) definierten Anforderungen und Kriterien.


description: Möbel für Patientenzimmer Psychiatrie

title: Möbellieferung für Patientenzimmer

description: Möbel für Patientenzimmer Psychiatrie

Direktionsstab

street: Loestrasse 220

Escher AG

street: Richtstrasse 10


title: Sanierung Kantonsstrasse Rinkenbach

description: Strassenerneuerung inkl. teilweise Entwässerung


name: Axpo Power AG – Hydroenergie & Biomasse Parkstrasse 23 5401 Baden

description: Das Kraftwerk Chanrion liegt auf 1'960 m ü.M. und wurde zwischen 1959 und 1964 gebaut bzw. 1964 in Betrieb genommen. Es besitzt eine Maschinengruppe mit einer Nennscheinleistung von 37.5 MVA.Das Projekt sieht u.a. eine Erneuerung des Generators gemäß den beiden Varianten vor. Die Energieableitung mit dem Maschinentransformator sowie der 65-kV-Schaltanlage werden ein Jahr vor dem Generator erneuert.Da der Großteil der Energieproduktion des Kraftwerks Chanrion in den Monaten Mai bis Oktober statt-findet, muss der Umbau bzw. die Erneuerungsarbeiten in den Monaten Oktober bis April durchgeführt werden. In dieser Zeit ist der Zugang zum Kraftwerk über die Zufahrtstrasse mehrheitlich stark eingeschränkt oder nicht möglich. Diese Rahmenbedingungen erfordern insbesondere für Schwertransporte hohe Liefertreue, damit mögliche Transportfenster genutzt werden können.

title: KW Chanrion, Ausschreibung Generator im offenen Verfahren

description: Das Kraftwerk Chanrion liegt auf 1'960 m ü. M. und wurde zwischen 1959 und 1964 gebaut bzw. 1964 in Betrieb genommen. Es besitzt eine Maschinengruppe mit einer Nennscheinleistung von 37.5 MVA.Das Projekt sieht u.a. eine Erneuerung des Generators gemäß den beiden Varianten vor. Die Energieableitung mit dem Maschinentransformator sowie der 65-kV-Schaltanlage werden ein Jahr vor dem Generator erneuert.Da der Großteil der Energieproduktion des Kraftwerks Chanrion in den Monaten Mai bis Oktober statt-findet, muss der Umbau bzw. die Erneuerungsarbeiten in den Monaten Oktober bis April durchgeführt werden. In dieser Zeit ist der Zugang zum Kraftwerk über die Zufahrtstrasse mehrheitlich stark eingeschränkt oder nicht möglich. Diese Rahmenbedingungen erfordern insbesondere für Schwertransporte hohe Liefertreue, damit mögliche Transportfenster genutzt werden können.

street: Parkstrasse 23


title: Erneuerung der Sicherungsanlagen Bahnhof Biel/Nidau und Lattrigen

description: Stellwerkersatz Bahnhof Biel / Nidau - Fachprojektleitung - Engineering Sicherungsanlagen - Erstellen sämtlicher für den Bau, Prüfung und Betrieb notwendigen Dokumente und Pläne - Materiallieferungen Innen- und Aussenanlage - Baustellensicherheit - Lieferung und verlegen der Kabelanlage - Montage der Innen- und Aussenanlage - Werkprüfung Innen- und Aussenanlage - Inbetriebsetzung der Anlagen Stellwerkersatz Bahnhof Lattrigen - Fachprojektleitung - Engineering Sicherungsanlagen - Erstellen sämtlicher für den Bau, Prüfung und Betrieb notwendigen Dokumente und Pläne - Materiallieferungen Innen- und Aussenanlage - Baustellensicherheit - Lieferung und verlegen der Kabelanlage - Montage der Innen- und Aussenanlage - Werkprüfung Innen- und Aussenanlage - Inbetriebsetzung der Anlagen Standart-Elemente Stellwerk Zusätzlich zu den Leistungen der Stellwerke Biel/Nidau und Lattrigen wird die Bepreisung einiger Stellwerk Standart-Elemente zur angebotenen Stellwerkstechnik verlangt.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss 3.7


name: Association d'architectes Vukoja Goldinger Architekten GmbH & Tekhne SA, pa. Tekhne SA, à l'attention de Jérôme ROSSI,Place de Cornavin 12, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 715 27 80, E-mail:

title: CORSIER - CFC 201 - Terrassement

description: Comprend travaux de terrassement pour la réalisation de quatre immeubles sur le chantier Eco quartier Pré-Grange sur la Commune de Corsier.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Commune de Satigny, Service aménagement, infrastructures et environnement

description: Revêtements sols en matières synthétiques : Linoléum

title: SAT3 Agrandissement "Ecole-Mairie" et piscine

street: Rampe de Choully 17


name: Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions, Service des ponts et chaussées, Section projets routiers, à l'attention de Christophe Bressoud, Manager de projet,Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41 26 305 36 69, Fax: +41 26 305 37 10, E-mail:

title: H 182 Projet Poya - Axe 3300 Fribourg Morat - Lot portes et serrureries

description: Le présent marché comprend les travaux portes et serrureries des bâtiments de service Morat (BTMO) et Palatinat (PTPT), de la galerie du pont CFF, de la galerie St-Léonard, la tranchée couverte Poya, le portail Palatinat et les piles du pont de la Poya. L’objet comprend les travaux de fourniture et pose des portes métalliques et de la serrurerie pour ouvrage métallique courant.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales et particulières citées dans le dossier d'appel d'offres.


name: Alpiq InTec Suisse SA,Route des Flumeaux45, 1008 Prilly, Suisse

name: Aubert Architectes SA, à l'attention de Margot Ruffieux,CH. du Reposoir 16, CH-1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 021 612 33 00, E-mail:

title: SOUMISSION : Installation de ventilation

description: Selon descriptif en annexe

eligibilityCriteria: Se référer au cahier des conditions générales en annexe


name: René May SA,Route de Reculan 1, 1030 Bussigny, Suisse

title: Construction d'un réseau séparatif d'évacuation des eaux et remplacement du réseau de distribution d'eau. Réfection de la chaussée et des trottoirs.

description: Fouille commune pour collecteurs EU+EC et conduite d'eau (longueur 70 m, profondeur moyenne 3.00 m, volume 450 m3). Réfection de la chaussée (310 m2) et des trottoirs (330 m2).

eligibilityCriteria: Inscription au Registre du Commerce


title: BKP 254 Sprinkleranlage

description: BKP 254.0 Sprinkleranlage


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Zürich 40 (M107TI) Architecte

description: Attribution d'un mandat d'architecte comprenant les phases étude du projet, appel d'offres et réalisation. Montant des travaux de construction estimés à HT CHF 3'030'000.-. Estimation honoraires : CHF 381'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon und die Gemeinde Buchs planen ein gemeinsames Projekt in Form einer Schulraumerweiterung mit Werkzentrum, einer Dreifachturnhalle und einem multifunktionalen Gemeindesaal mit Bibliothek auf dem Areal Petermoos. Das Gesamtprojekt ist in 2 Etappen auszuführen.

title: Erweiterung Schulanlage petermoos – BKP 214 Montagebau aus Holz – Traggerippe.

Itten+Brechbühl AG

street: Technoparkstraße 1

Vögeli Holzbau AG

street: Böttsteinerstraße 2


name: Structure Porteuse de la Communauté de Référence Dossier Electronique du Patient Neuchâtel, à l'attention de Caroline Gallois-Viñas,Rue J-L Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 0328896213, E-mail:

title: Plateforme E-health Neuchâtel

description: L’objectif principal de la plateforme est de répondre aux exigences réglementaires de la LDEP pour la gestion du dossier électronique du patient et de permettre ainsi aux prestataires de soins stationnaires de répondre à l’obligation légale à laquelle ils sont soumis. L’Etat de Neuchâtel et les prestataires de soins sont convaincus que le Dossier Electronique du Patient est un projet de santé publique et qu’il constitue le support du développement de soins en réseau dans le canton. Ainsi l’appel d’offre porte sur une plateforme eHealth qui répondra à l’exigence légale (offre d’un module de base DEP) et qui mettra à disposition des prestataires de soins des modules additionnels apportant une réelle plus-value pour la prise en charge des patients ainsi que pour la coordination et la continuité des soins.


name: Departement Gesundheit und Soziales Abteilung Gesundheit

title: Betriebliches Gesundheitsmanagement BGM 2023-2026

description: Eine Gesamtdienstleistung (Arbeitsmedizin, Gesundheitsförderung und Ergonomie) zwecks Umsetzung des kantonalen Schwerpunktprogramms Betriebliches Gesundheitsmanagement (SPP BGM)

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Fachliche Bewertung der Anforderungen an die Gesamtdienstleistung (Soll-Anforderungen): 400
Referenzen: 200
Preis: 400


title: Werkgebäude, BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall

description: Liefern und Montieren der Holz- Metallfenster

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

description:
Autotransformateurs 220/130 kV-350 MVA.
                  Poste de Foretaille.

title: ID 167 Autotransformateurs 220/130 kV-350 MVA — poste de Foretaille.

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


description:
Sporthallen (2-fach Sporthalle), NTF (Neubau Turnhalle Feld).
Sporthallen:
Dach – Holzkonstruktion, Seiten betoniert (bauseits durch Baumeister).
Zwischenbau:
Der Zwischenbau (Dachverbindung) Sporthalle zu Umbau Schulhaus Feld ist ebenfalls als Holzkonstruktion auf Stahlstützen geplant.

title: Sanierung & Erweiterung Schulhaus Feld-Kloten, BKP 214 Montagebau in Holz (Sporthallen).

Dürsteler Bauplaner GmbH

street: Rudolf Diesel-Straße 3


name: ARGE Zani Strassenbau AG / Keller-Frei AG

title: Kanalvergrösserung; Untere Vogelsangstrasse; Storchenbrücke bis Tugbrunnenstrasse und Breite- bis Zürcherstrasse; Teilobjekte 1 (Kreuzung Breite-/Vogelsangstr.), 2 (Hochtrottoir) und 7 (Breite- bis Föhrenstrasse)

description: Im anspruchsvollen, stark befahrenen Kreuzungsbereich Breitestrasse / Untere Vogelsangstrasse sowie im Umfeld der neuen privaten Überbauung Vogelsang sind die bestehenden Abwasserkanäle zu vergrössern resp. neu zu erstellen. Im Weiteren umfasst das Projekt Werkleitungs- und Belagsinstandstellungsarbeiten sowie die Erneuerung der privaten Grundstücksanschlussleitungen.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona settore Supporto,à l'attention de settore Supporto, Via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 820 68 11, Fax: +41 91 820 68 90, E-mail:

title: N13 EP18 Circonv.Roveredo GR, Lotto 3104, Pte. Calancasca–capomastro

description: Nell’ambito della progettata circonvallazione di Roveredo della Strada Nazionale A13c la Calancasca è attraversata con uno angolo sbieco dal tracciato principale e dalla corsia da Coira in uscita allo svincolo di Roveredo. L’attraversamento del fiume Calancasca è previsto con 2 ponti indipendenti: --Il ponte principale è previsto quale trave continua a 3 campate in calcestruzzo precompresso con una lunghezza totale di circa 122.0 m (in asse delle spalle) e con campate di circa 30 m, circa 61 m e circa 30 m. La sezione trasversale è composta da 2 cassoni e da un’unica piattabanda. L’altezza di circa 2.20 m rimane costante su tutta la lunghezza, la larghezza della sezione è pari a circa 25 m. --Il ponte della corsia di uscita da Coira è analogo quale tipologia strutturale. Presenta una lunghezza totale di circa 118 m (in asse delle spalle) e con campate di circa 31 m, circa 56 m e circa 31 m. La sezione trasversale è a cassone. L’altezza di circa 2.20 m rimane costante su tutta la lunghezza, la larghezza della sezione è pari a circa 7.90 m. Quantitativi principali previsti: -Calcestruzzo: circa 8'500 mc -Acciaio d’armatura: circa 1'600’000 kg -Cavi di precompressione: circa 2'100 ml -Pavimentazione asfalto fuso: circa 4'500 mq -Scavi: circa 16'000 mc.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d’appalto.