name: Parcom Systems AG,Hasliring1, 6032 Emmen, Suisse

title: 100128, VM Konzept GE VIII (BSA Ausrüstung) / Los D5.1 VTV-Kameras, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Videokameras inkl. der lokalen Erschliessung am Standort.

description: Im Rahmen des VM-Konzepts GE VIII werden im Nationalstrassenbereich der Gebietseinheit VIII neue Videokameras installiert, um eine für die Verkehrslagebeurteilung sichere Einsichtnahme zu ermöglichen. Die zusätzlichen Kameras werden an das WAN GE VIII angeschlossen und in das UeVM integriert, welches zur Zeit in der Realisierung ist. Es werden 63 Stk. Videokameras inkl. lokaler Verkabelung und PoE-Einspeisung benötigt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigter Angebotspreis:
ZK2: QUALITÄT: AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 30
unterteilt in::
- Erfüllung technischer Anforderungen anhand technischer Spezifikationen;: 10
- Bemusterung der Kamera am UeVM;: 10
- Bemusterung der Kamerahalterung und -gehäuse;: 10
Der Anbieter muss sich im Rahmen der Angebotsabgabe bereithalten, ab 7 Kalendertage nach dem Einreichungstermin eine Kamera inkl. Kamerahalterung und -gehäuse zu liefern und dem Bauherrn 5 Arbeitstage zur Bemusterung inkl. Integrationstest UeVM zur Verfügung zu stellen.:
ZK3: ORGANISATION UND BAUABLAUF;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit allen Funktionen, Lieferanten und Schnittstellen;: 5
- Bauablauf/Rolloutplan für Montage, Einstellung und Inbetriebnahme der Kameras;: 5
Werden Anforderungen (ZK2) nicht erfüllt, kann der Anbieter vom Verfahren ausgeschlossen werden (Art. 12 BÖB).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigter Angebotspreis:
ZK2: QUALITÄT: AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 30
unterteilt in::
- Erfüllung technischer Anforderungen anhand technischer Spezifikationen;: 10
- Bemusterung der Kamera am UeVM;: 10
- Bemusterung der Kamerahalterung und -gehäuse;: 10
Der Anbieter muss sich im Rahmen der Angebotsabgabe bereithalten, ab 7 Kalendertage nach dem Einreichungstermin eine Kamera inkl. Kamerahalterung und -gehäuse zu liefern und dem Bauherrn 5 Arbeitstage zur Bemusterung inkl. Integrationstest UeVM zur Verfügung zu stellen.:
ZK3: ORGANISATION UND BAUABLAUF;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit allen Funktionen, Lieferanten und Schnittstellen;: 5
- Bauablauf/Rolloutplan für Montage, Einstellung und Inbetriebnahme der Kameras;: 5
Werden Anforderungen (ZK2) nicht erfüllt, kann der Anbieter vom Verfahren ausgeschlossen werden (Art. 12 BÖB).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


description: Les travaux concernent les installations sanitaires générales du bâtiment.

scheme: CPV

title: Pontets 33 Réfection toiture et cuisine - Mise en conformité et sécurité AEAI

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

Office cantonale des bâtiments (OCBA)

street: Route des Jeunes 1A - Case postale 32

countryName: CH

initiationType: tender


title: Ersatzbeschaffung Rüstwagen

description: Fertigung und Lieferung von einem Rüstwagen

eligibilityCriteria: Lastenheft sind MUSS-Kriterien

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Tridimensions architectes SA,Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Extension et transformations : Gros-oeuvre - Hôpital de Nyon

description: Le présent appel d’offres concerne les travaux du CFC 211 – Gros-oeuvre pour l’extension et la transformation de l’Hôpital de Nyon. Ils consisteront plus particulièrement en: La construction de l’extension en béton armé coulé en place, partiellement préfabriqué, ainsi que des terrassements accessoires ; Les interventions dans l’Hôpital protégé en liaison avec le bâtiment à construire ; Les canalisations intérieures ; La transformation du bâtiment existant ; La réalisation d’une nouvelle entrée et d’une rue intérieure (construction mixte bois / métal) ainsi que des terrassements accessoires.

eligibilityCriteria: Français

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Verkehrslenkungssystem Wankdorf

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Lieferung und Montage Verkehrslenkungssystem Wankdorf Umfang des Auftrages: - Lieferung, Installation und Konfiguration des „VLS Rechners Wankdorf“ inkl. Querschnittssteuerkästen (QSK) und Verkabelung - Lieferung und Montage der dynamischen Signalisation inkl. Handsteuerkästen (HST) und Verkabelung - Lieferung und Montage der statischen Signale - Demontage und Entsorgung vorhandener, nicht mehr benötigter Signale - Herstellung Kabelverbindung zwischen VLS Rechner Wankdorf und VLS HLS (dynamische Signale auf der Stadttangente Bern)

eligibilityCriteria: Es findet eine obligatorische Begehung statt. Termin: Freitag, 30. September 2011 um 14.00 Uhr Baustelle Wankdorfplatz, Sitzungszimmer OBL Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind die originalen Unterlagen in Papierform beizulegen (Dokumente A, B und C), sowie die ausgefüllten Leistungsverzeichnisse (D2, D3, D4 und das 3 seitige Deckblatt). Dem Angebot ist die Ausgefüllte selbsdeklaration samt Nachweisen beizulegen. - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von Orts- und Branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Invenstitionskosten: 70
Auftragsanalyse: 20
Wartungskosten: 10
Invenstitionskosten: 70
Auftragsanalyse: 20
Wartungskosten: 10


description:
Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von 2 Turbinen, 2 Generatoren inkl. Steuerung- und Schutztechnik für beide Maschinen plus Fassungssteuerung.
                  Einbau von zwei Maschinengruppen unterschiedlicher Grösse in vertikaler Disposition mit Auslegung für
                  — Turbine 1: 750 l/s Schluckvermögen,
                  — Turbine 2: 2 250 l/s Schluckvermögen.

title: Elektromechanische Ausrüstung der Zentrale Gere mit zwei Maschinengruppen

description:
Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von 2 Turbinen, 2 Generatoren inkl. Steuerung- und Schutztechnik für beide Maschinen plus Fassungssteuerung.
               Einbau von zwei Maschinengruppen unterschiedlicher Grösse in vertikaler Disposition mit Auslegung für:
               — Turbine 1: 750 l/s Schluckvermögen,
               — Turbine 2: 2 250 l/s Schluckvermögen.

c/o EnAlpin AG

street: Bahnhofplatz 1b


currency: CHF

name: Entreprise Duret SA,avenue de Thônex107, 1226 Thônex, Suisse

name: Consortium Lopes & Périnet - dl-c- insitu,Rue du Nant 7, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: +41 (0)22 344 52 22, E-mail:

documentType: awardNotice

title: Adret Pont-Rouge, Lots B+C - CFC 273 Menuiserie Lot 1

description: Travaux de Menuiserie: armoires, claire voies et rails rideaux

eligibilityCriteria: selon documents de l'appel d'offre


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly.

description: Rénovation et extension du bâtiment administratif de la commune de Prilly "le Château".

eligibilityCriteria: définies dans le cahier des charges.


title: Sanierung und Erweiterung Stiftung Altried

description: Lieferung und Montage von Brandschutz-Schiebetüren

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Grisoni-Zaugg SA,Route de St-Aubin 102, 1564 Domdidier, Suisse

name: Archigroupe Estavayer SA, à l'attention de Etienne Buchs,Route d'Yverdon 20 / Case postale, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: 026 662 04 90, Fax: 026 662 04 99, E-mail:

description: Maçonnerie / Canalisations / Béton armé

description: Démolition partielle de la capitainerie existante

description: Pieux forés en béton moulé sur place

description: Terrassement

title: Construction d'une buvette et sanitaires de plage Agrandissement des sanitaires et de la capitainerie existants du port

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: ACOA.

description: Le logiciel à développer "ACOA", dont l'acquisition est prévue, offrira à la troupe un système uniforme pour la planification et le pilotages intégraux de l'instruction.

procurementMethod: selective

street: Wankdorfstraße 2


name: TERRASPORT SA,Route de Gollion6, 1304 Allens, Suisse

name: Sportfloor Technologies SA, à l'attention de Romain Heckler,Place Chauderon 3, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 345 81 36, E-mail:

title: Rénovation et transformation de terrains de sports Centre Sportif Universitaire de Dorigny – UNIL - EPFL

description: Rénovation de 4 Terrains en gazon naturel et transformation d'un terrain stabilisé en terrain synthétique y compris réalisation d'un système d'arrosage et de clôtures

eligibilityCriteria: conformément aux documents d'appel d'offres


name: Centralschweizerische Kraftwerke AG,à l'attention de Patrik Pfeuti, Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern, Suisse, E-mail:

description: Aufgrund den 1.1_Ausschreibungsunterlagen.pdf siehe Punkt 4.2

description: Aufgrund den 1.1_Ausschreibungsunterlagen.pdf siehe Punkt 4.1

title: Lieferung und Montage von 50-110-kV-SF6-Schaltanlagen

description: Lieferung und Montage von HS-Schaltanlagen über eine feste Vertragsdauer von 7 Jahren ab September 2022 mit Option von Vertragsverlängerung um maximal 2 weitere Vertragsjahre. Jeder Auftraggeber ist frei, gestützt auf die rechtskräftige Zuschlagsverfügung einen separaten Rahmenvertrag gemäss Ausschreibungsunterlagen abzuschliessen. Ebenso entscheiden die Auftraggeber frei über die Option einer Vertragsverlängerung oder über eine Neuausschreibung. Die Ausschreibung gliedert sich in zwei Leistungspakete (Los 1 CKW und Los 2 EWA) mit insgesamt 14 Anlagen gemäss den Ausschreibungsunterlagen. Die Auftraggeber behalten sich vor, die Schaltanlagen an jeweils den vorteilhaftesten Anbieter zu vergeben. Die einzelnen Auftraggeber streben jedoch eine möglichst einheitliche Vergabe und eine allgemein möglichst geringe Lieferantenvielfalt an.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: DML Abschnitt 2, Bahnhof Löwenstrasse, Zürich

description: Bau von 4 Mittelspannungsanlagen. Diese Submission beinhaltet die Mittelspannungsschaltanlagen, die Mittelspannungskabel zur Erstellung des neuen "grünen" Ringes, die Transformatoren und die Sekundärleitungen zwischen den Transformatoren und den Niederspannungs-Hauptverteilungen Hauptmengen: Trafostation 30 (Üebergabestation): Feld 1 ewz ,Reserve Feld 2 ewz , Reserve Feld 3 ewz , Ringeinspeisung Ring, Leistungsschlater Feld 4 ewz , Ringeinspeisung Ring, Leistungsschlater Feld 5 Uebergabeschalter, Leistungsschalter Feld 6 Messung ewz Feld 7 Messung SBB Feld 8 Verbindungsfeld Feld 9 Abgang TS31, Leistungsschalter Feld 10 Abgang TS33, Leistungsschalter Feld 11 Reserve Trafostation 31 (Teil West DML): Feld 1 Abgang TS30, Leistungsschalter Feld 2 Abgang TS32, Leistungsschalter Feld 3 Abgang TS26, Leistungsschalter Feld 4 Abgang Trafo 1, Leistungsschalter Feld 5 Abgang Trafo 2, Leistungsschalter Feld 6 Abgang Trafo 3, Leistungsschalter 2 Transformatoren 22 KV / 400V, 1000kVA Trafostation 32 (Teil West Ost): Feld 1 Abgang TS31, Leistungsschalter Feld 2 Abgang TS33, Leistungsschalter Feld 3 Abgang Trafo 1, Leistungsschalter Feld 4 Abgang Trafo 2, Leistungsschalter Feld 5 Abgang Trafo 3, Leistungsschalter Feld 6 Abgang Trafo 4, Leistungsschalter 2 Transformatoren 22kV/400V, 1000kVA Trafostation 33 (Brandlüftung, Noteinspeisung): Feld 1 Abgang TS32, Leistungsschalter Feld 2 Abgang TS30, Leistungsschalter Feld 3 Stationsschalter, Leistungsschalter Feld 4 Hochführung Messung Feld 5 Abgang Trafo 1, Leistungsschalter Feld 6 Abgang Trafo 2, Leistungsschalter Feld 7 Abgang Trafo 3, Leistungsschalter Feld 8 Abgang Trafo 4, Leistungsschalter Feld 9 Messung SBB Feld 10 Messung ewz Feld 11, ewz Noteinspeisung, Leistungschalter 2 Transformatoren 22kV/690V, 1000kVA 1 Transformator, 22kV/400V, 630kVA MS Kabel L +M: Kabel TS30 /31 ca. 350m Kabel TS 31 / 32 ca. 650m Kabel TS 32 / 33 ca. 55m Kabel TS 30 / 33 ca. 400m Kabel TS 26 / 31 ca. 570m Kabel TS 24 / 26 ca. 920m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkrite-rien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
A) Ausreichende Qualität / Spezifikation der angebotenen Produkte im Vergleich zu Ausschreibung (Gewicht 60%, Mindestwert 3):
Nachweis::
Nachweis über Einhaltung der minimalen technischen Spezifikationen,:
-Insbesondere::
-Grössen:
-Verlustleistungen:
-Kobatibilitäten (Integration Schutzsys-tem):
-Schottungsklassen:
-Kurzschlussfestigkeiten.:
B) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (gem. technischem Beschrieb) als Gewähr für Einhaltung der Termine. (Gewicht 20%):
Nachweis::
-Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen; Bauprogramm.:
-Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
C) Qualität und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen.(Gewicht 20%):
Nachweis::
-Referenzen über 2 Objekte der letzten 5 Jahre, Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüssel-personen.:
-Projektleiter; Stellvertreter:
-Montageleiter vor Ort, Stellvertreter:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkrite-rien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
A) Ausreichende Qualität / Spezifikation der angebotenen Produkte im Vergleich zu Ausschreibung (Gewicht 60%, Mindestwert 3):
Nachweis::
Nachweis über Einhaltung der minimalen technischen Spezifikationen,:
-Insbesondere::
-Grössen:
-Verlustleistungen:
-Kobatibilitäten (Integration Schutzsys-tem):
-Schottungsklassen:
-Kurzschlussfestigkeiten.:
B) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (gem. technischem Beschrieb) als Gewähr für Einhaltung der Termine. (Gewicht 20%):
Nachweis::
-Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen; Bauprogramm.:
-Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
C) Qualität und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen.(Gewicht 20%):
Nachweis::
-Referenzen über 2 Objekte der letzten 5 Jahre, Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüssel-personen.:
-Projektleiter; Stellvertreter:
-Montageleiter vor Ort, Stellvertreter:


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Mitte

description:
Die Zu- und Ablaufsteuerung der Rangieranlage Basel RB2 erreicht 2018 ihr Lebensende und muss ersetzt werden. SBB Infrastruktur hat deshalb im Jahr 2013 die Studie „Zukünftige Entwicklung Basel Rangierbahnhof: Stoßrichtungsentscheide“ ausgelöst.
                  Detailbeschrieb siehe Teil B ( B0 Lastenheft ).

title: Basel SBB RB2 Teilerneuerung Rangiertechnik.

street: Bahnhofstrasse 12

Siemens Schweiz AG

street: Hammerweg 1


description: Ensemble des travaux de béton coulé type Terrazzo.

description: Ensemble des travaux de terrassements, d'aménagement de jardin, plantations, d'équipement et d'asphalte coulé à chaud.

title: Construction d'un établissement médico-social (EMS) de 84 lits

description: Construction d'un établissement médico-social de 84 lits avec un réfectoire/cafétéria, cuisine professionnelle, bureau administratifs, parking en sous-sol avec des locaux technique.

MAK architecture SA

street: Hardturmstrasse 175


name: Canon (Suisse) SA,Av. des Boveresses 54, case postale 64, 1000 Lausanne 10, Suisse

name: Centrale Commune d'Achats (CCA),15 rue du Stand, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Location d'une imprimante à jet d'encre sur 40 mois pour le Centre Editique de l'Etat de Genève

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description:
Der Beschaffungsgegenstand setzt sich aus Materiallieferung, Wasser- Gashochdruck- und Fernwärmeartikel inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1/EN 10204 (nachfolgend – technische Materialien für den Rohrleitungsbau Gas, Wasser und Fernwärme), über einen E-Shop (mehrplatzfähig) zusammen, welcher über eine OCI-Schnittstelle in SAP eingebunden werden und XML-Dateien verarbeiten kann.
                  Die Warengruppen der zu liefernden technischen Materialien für den Rohrleitungsbau Gas, Wasser und Fernwärme sind dem beiliegenden Preisblatt (Anhang 2) zu entnehmen.

title: IWB, Lieferung von Handelswaren für Rohrleitungsbau (Gas, Wasser und Fernwärme).

street: Münsterplatz 11, Postfach


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strassennetze Netzplanung

title: Im Rahmen dieser Studie sollen die vorliegenden Absichten des Bundes zur Erweiterung und betrieblichen Optimierung der N1 auf dem Gebiet des Kantons Aargau überprüft und wo nötig punktuell erweitert werden. Gestützt darauf werden die Möglichkeiten und Grenzen der N1 zur Umsetzung der diversen kantonalen Erweiterungsbegehren ermittelt, und die Begehren werden in ihrem Gesamtzusammenhang gewertet

description: La présente étude examinera les projets de la Confédération visant l'élargissement et l'optimisation de l'exploitation de la N1 sur le territoire du canton d'Argovie ; si nécessaire, elle les amplifiera de manière ponctuelle. C'est sur cette base que seront étudiées les possibilités et les limites de la N1 en termes de mise en œuvre des différentes demandes cantonales d'extension qui seront ainsi évaluées dans un contexte global.

title: Die Festlegung dieser zusätzlichen Linienführung ist Gegenstand der vorliegenden Projektstudie. Verkehrliche Maßnahmen zur Behebung der Funktions- und Kapazitätsdefizite müssen gesucht und bewertet werden. Hierfür ist die Erarbeitung einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) notwendig, die den Problemdruck und den Handlungsbedarf detailliert aufzeigt, das gesamte Spektrum für die Festlegung einer zusätzlichen Linienführung darstellt und schrittweise zur zielführendsten Maßnahme konkretisiert

description: La présente étude préliminaire déterminera le tracé de ce nouvel élément de réseau. Il conviendra de rechercher et d'évaluer les mesures liées au trafic requises pour combler les insuffisances en matière de fonctionnalité et de capacité, ce qui passe par l'élaboration d'une étude d'opportunité. Celle-ci exposera dans le détail la gravité des problèmes et la nécessité d'intervenir, présentera la palette complète des variantes de nouveau tracé et aboutira progressivement à la mesure la plus adéquate.

title: Projektstudien Nationalstrasse N1 Kanton Aargau.Los 1: Studie Weiterentwicklung N1 auf dem Kantonsgebiet Aargau.

description: Le programme d'élimination des goulets d'étranglement des routes nationales (PEG1/PEG2) a démontré que les goulets d'étranglement de la N1 sur le territoire du canton d'Argovie posaient des problèmes en partie graves, voire très graves. Leur élimination au moyen de travaux d'élargissement à vaste échelle a toutefois été rejetée, tandis que les travaux d'extension entre Aarau-Est et Birrfeld ainsi qu'entre Wettingen et Dietikon ont été classés dans le module 3 qui ne fait actuellement l'objet d'aucun financement. En parallèle, le 2e message relatif au PEG a laissé entrevoir l'étude d'un autre tracé pour éliminer les goulets d'étranglement du Limmattal.Pour ces motifs, l'OFROU lance deux études préliminaires parallèles. L'étude préliminaire intitulée Développement de la N1 sur le territoire du canton d' Argovie (lot 1) doit déterminer les mesures pouvant être mises en œuvre à moyen terme sur la route nationale existante pour y améliorer la fluidité du trafic, et définir la capacité disponible sur le territoire du canton d'Argovie. Outre l'élargissement traditionnel à 6 voies, l'étude d'opportunité (EO) relative à l'augmentation de la capacité de la N1 dans le canton d'Argovie recherchera une autre solution pour éliminer les goulets d'étranglement, sous forme de tracés supplémentaires.L'utilisation du modèle de trafic du canton d'Argovie est indispensable et contraignante pour les deux projets. Par ailleurs, les deux études se fondent sur les mêmes états existant et de référence. Le fournisseur des prestations liées à l'utilisation du modèle de trafic précité communique ainsi les données relatives au trafic et les évaluations pour les deux études.L'appel d'offres se divise en deux lots et les soumissionnaires devront répondre aux attentes ci-après :Lot 1 : Etude sur le développement de la N1 sur le territoire du canton d' ArgovieAssistance technique, administrative ainsi qu'en matière des processusVue d'ensemble de la N1 en ce qui concerne les mesures proposées par le canton d'Argovie, y compris les routes cantonales d'accèsOptimisation des mesures, définition des prioritésDéfinition de la capacité de la N1 comme base au développement territorialLot 2 : Etude d'opportunité (EO) relative à l'augmentation de la capacité de la N1 dans le canton d'ArgovieEO classiqueElaboration et sélection de solutions alternativesExamen des solutions alternatives sous l'angle de la faisabilité et de la fonctionnalitéOption 1 :Une option comportant deux solutions alternatives supplémentaires à examiner devra être indiquée pour chacun des lots 1 et 2.Option 2 :Une option pour des clarifications non programmées, l'obtention des documents de base manquants ainsi que l'examen, l'analyse et, le cas échéant, l'adaptation de la documentation devra être indiquée pour chacun des lots 1 et 2. Il conviendra de prévoir 60 heures pour cette option.Option 3 :Une option pour des clarifications supplémentaires allant au-delà du modèle de trafic macroscopique (considérations microscopiques) devra être indiquée pour le lot 1. Il conviendra de prévoir 75 heures pour cette option.

mainProcurementCategory: services

street: Bundesamt für Straßen, Abteilung Straßennetze

Rapp Trans AG

street: Hochstr. 100

street: Forchstraße 395


title: Neubau Doppelsporthalle Ellenberg.

description: BKP 1 – 9, Totalunternehmerleistung (Ausführungsplanung/Ausführung/Inbetriebnahme/Abschluss gem. SIA 102); Neubau Doppelsporthalle Ellenberg unter Einbezug von Gebäudeteilen der angrenzenden Mehrzweckhalle.

Landis AG

street: Huebwiesenstraße 34


name: Luzerner Kantonsspital,à l'attention de Pius Jenni, Luzerner Kantonsspital, Technik, Bau u. Sicherheit, 6004 Luzern, Suisse, E-mail:

title: Luzerner Kantonsspital, Neubau Vordach Augenklinik

description: Parallel zur Gesamtsanierung Augenklinik wird das Vordach Augenklinik mit Anbindung an die bestehende Überdachungsanlage des Spitalzentrums komplett erneuert. Für das LUKS ist es wichtig, dass man weiterhin vom SPZ zur Augenklinik gedeckt zu Fuss laufen kann und somit wird das Dach wieder realisiert. Lieferung und Montage einer kompletten Überdachungsanlage (Vordach vor der Augenklinik mit Weiterführung als Passarelle an die bestehende Überdachung beim Spitalzentrum) mit statischer Grundkonstruktion, Dacheindeckung, Dachabschlüssen, Entwässerung und Beleuchtung. Ein Teil des Daches wird am bauseits erstellten Fundament montiert, die wei-teren Fundamente (Stahlkonstruktion) sind Teil der Gesamtlieferung dieses Daches.

eligibilityCriteria: Gemäss Pflichtenheft


description: Neubau Schulhaus Trakt C,Baumeisterarbeiten

title: Neubau Schulhaus Trakt C, Baumeisterarbeiten

Anderegg Partner AG

street: Räffelstrasse 28

SmartLS Electric AG

street: In der Luberzen, 40


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Dans le cadre de l'UplaNS.1 Yverdon-Arrissoules, lot D4.1, les principales prestations comprennent:Renouvellement:— du système de gestion et des calculateurs trafic – signalisation (S-ZES);— de la signalisation fixe, environ 42 pièces;— de la signalisation dynamique (S-VM), environ 512 pièces;— de la signalisation lumineuse (S-LSA), environ 158 pièces;— de la signalisation des dispositifs de sécurité (S-SER), environ 1 046 pièces;— des détecteurs de bouillard et luminancemètres, environ dix pièces.Fourniture, tirage et raccordement de câblesImplantation de nouveaux coffrets de commande à ciel ouvert sur la voie Jura, environ dix pièces.Dépose et élimination des anciens signaux, câbles, coffrets et armoires.Création d'une nouvelle alimentation NST pour la signalisation en tunnel.Analyse, documentation, conception, développement, travaux, essais, mise en service.

title: N01.10 160025 — Upn.1 Yverdon-Arrissoules — lot D4.1 Signalisation (ID 7030)

description: Dans le cadre de l'UplaNS.1 Yverdon-Arrissoules, lot D4.1, les principales prestations comprennent:Renouvellement:— du système de gestion et des calculateurs trafic– signalisation (S-ZES);— de la signalisation fixe, environ 42 pièces;— de la signalisation dynamique(S-VM), environ 512 pièces;— de la signalisation lumineuse (S-LSA), environ 158 pièces;— de la signalisation des dispositifs de sécurité (S-SER), environ 1 046 pièces;— des détecteurs de bouillard et luminancemètres, environ 10 pièces.Fourniture, tirage et raccordement de câbles.Implantation de nouveaux coffrets de commande à ciel ouvert sur la voie Jura, environ 10 pièces.Dépose et élimination des anciens signaux, câbles, coffrets et armoires.Création d'une nouvelle alimentation NST pour la signalisation en tunnel.Analyse, documentation, conception, développement, travaux, essais, mise en service.

street: Place de la Gare 7

SOCAE — N01.10 160025 Lot 4.1

street: Blvd de l'Arc-en-Ciel 22


title: Beschaffung eines Pipettierroboters

documentType: cancellationDetails

description: Das Ziel der Beschaffung ist die Automatisierung von repetitiven Arbeiten mit flüssigen klinischen Proben (Blut, Serum, Plasma, Urin, Virustransportmedium, und andere Körperflüssigkeiten) für (1) die Isolation von Plasma und PBMC-Zellen und (2) die Aliquotierung und Archivierung. Um diese Ziele zu erreichen, soll das zu beschaffende «Pipettierobotersystem» in der Lage sein, flüssige Proben zu aliquotieren, zu zentrifugieren, zu resuspendieren (Zellpellets), Zellkonzentrationen zu bestimmen (Cell Counting) und Zellsuspensionen zu verdünnen und zu kühlen. Das «Pipettieroboter System» soll in der Lage sein, 72 Blutproben pro Tag und mindestens 300 Proben pro Tag für die Archivierung zu bearbeiten.

eligibilityCriteria: Deutsch, Englisch


name: Département des finances — direction des constructions

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etapes 5 et 6 Lot 378.20 - Equipement de médecine dentaire

description: Unités dentaires type cart

awardCriteriaDetails:
A1 — Prix:
A2 — Qualité technique de l'offre:
A3 — Références et expériences:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2

Dental 2000 SA

street: 12 Rue des Épinettes


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Zeitschrift VIA.

street: Hilfikerstraße 1

Infel AG

street: Militärstrasse 36


name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 080409, 01-56, Auteur du projet Bruit EK-AP,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: 080409, 01/56, N23/06 UPlaNS Neudorf (SG est) - Rheineck – Auteur du projet Bruit UPlaNS (phases ZEL/EK – MK/AP) et PUN (phase AP)

description: Dans le cadre du mandat mis au concours, les phases ZEL/EK et AP/MK doivent être traitées pour l’UPlaNS selon les directives de l’OFROU et la phase AP doit être traitée pour le PUN. L’UPlaNS comprend le périmètre de la N01 de Neudorf (SG est) (jonction exclue) jusqu’à Rheineck (jonction exclue) en passant par l’échangeur de Meggenhus ainsi que la N23 de l’échangeur de Meggenhus à Rorschach (jonction exclue). Dans le cadre de l’EK, une étude des variantes doit être élaborée avec comparaison d’un remplacement du revêtement (mise en place sur la chaussée en béton) et d’un remplacement total. Plus d'information voir ch. 4.6

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: PREIS (Bewertung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Stunden): 30
ZK2: QUALITÄT DES ANBIETERS (Qualifikation der Schlüsselperson bzgl. der Anforderungen im Projekt): 40
Als Schlüsselpersonen gelten::
- Projektleiter PV Lärm:
- Akustiker:
Für die Schlüsselpersonen PL PV Lärm und Akustiker: Je 1 Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich; optional kann je Schlüsselperson ein zweites Referenzobjekt abgegeben werden.:
ZK3: QUALTÄT DES ANGEBOTS (Aufgabenanalyse, Organigramm, Vorgehensvorschlag mit Risikoanalyse, Plausibilität des Angebotes),: 30
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Ausbau und Kapazitätssteigerung ARA Basssersdorf, BKP 341 Gasspeicher und Stahlbau Gasspeichergebäude

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Gasbehandlungsinstallationen und der dazugehörigen Peripherie, inkl.: - Stahlbaukonstruktion und Fassade Gasspeichergebäude auf bestehendem Betriebsgebäude - Druckloser Gasspeicher - Ausrüstung Gasraum und Gasinstallationen allgemein - Rohrleitungen


name: Einkauf SOB, à l'attention de Sascha Bachmann,Bahnhofplatz 1a, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 580 79 15, E-mail:

title: Schweizerische Südwestbahn AG prévoit de réviser les quatre véhicules (trois et un en option) fournis par Robel, les trois premiers ont été achetés il y a 8 ans et le quatrième il y a cinq ans. Divers assemblages sont soumis à des contraintes en conséquence et nécessitent un remplacement ou une RÉVISION.

description: Die Schweizerische Südostbahn AG plant die Revision der vier (drei und einer optional) von Robel gelieferten Fahrzeuge, die ersten drei wurden vor 8 Jahren und der vierte vor fünf Jahren gekauft. Verschiedene Baugruppen sind entsprechend beansprucht und benötigen Ersatz oder eine REVISION.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


title: La Vue-des-Alpes, RC 1320. Pont CFF - Giratoire du SCAN.

description: Mise au gabarit / remplacement de la couche d'usure.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Kantonsstrasse P, Menzingen; Cholrainstrasse, Hauptstrasse-Dürrbach

description: Strassenbauarbeiten mit folgenden Hauptmassen: - Aufbruch Belag m3 100 - Fräsarbeiten Belag m2 4'500 - Grabenaushub m3 1'200 - Grabenauffüllung m3 1'000 - Fundationsschicht m3 500 - Abschlüsse m1 1'650 - Einlaufschächte St. 30 - Kontrollschächte St. 8 - Entwässerungsleitungen m1 450 - Bituminöse Beläge t 2'000

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Vgl. Submissionsunterlagen:
Vgl. Submissionsunterlagen:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Construction d'une salle polyvalente et de locaux de musique - Mandat d'ingénieur civil (M85P1L)

description: Mandat d'ingénieur civil comprenant les phases: 3.-étude du projet, 4.- appel d'offres et réalisation. Montant estimé donnant droit aux honoraires : CHF 1'700'000.- HT. Estimation des honoraires : CHF 342'298.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Dienstleistungen Bettenzentrale

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestraße, 5033 Buchs.

description: Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestraße, 5033 Buchs;BKP 212.26 Elemente aus Beton (Fassade).

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen Sandwich-Wandelemente in Sichtbeton:
Referenzen Fassadenelemente in Sichtbeton:
Referenzen Projektleiter:
Terminprogramm:

procurementMethodDetails: OPEN

Hauri Baumanagement AG

street: Distelbergstraße 22


title: Commune de Rolle - Réfection de la route des 4 Communes

description: Réfection de la Route des Quatre Communes et du passage sous voies CFF

eligibilityCriteria: Prix: aucun


description: Leierung und Montage der Photovoltaikanlage für den Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz. Belegte Fläche Dach Schulhaus sowie 2 Dächer Turnhallen, gesamt ca 1300 Elemente

title: Neubau Kantonsschule Ausserschwyz PV Anlage

Hochbauamt

street: Postfach 1252


title: KLW Gesamtinstandsetzung, Ausbau Dachgeschoss

description: Instandsetzung und Nachbau von historischen Innentüren gemäss den Vorgaben der kantonalen Denkmalpflege an der Kantonsschule Im Lee, Winterthur.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement BUWD, Dienststelle Raum und Wirtschaft rawi, Abteilung Geoinformation

title: LiDAR-Flug 2024 Kanton Luzern

description: Erstellung neuer Höhenmodelle. Mittels LiDAR-Flug garantiert der Kanton Luzern die Aktualität und Qualität seiner Höhendaten.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Technisches Vorgehen: 30
Qualifikation Unternehmen: 15
Qualifikation Projektteam: 15


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien,à l'attention de Sekretariat, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz, Luzern, BKP211


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 12, Bütschwil: Strassensanierung, Verzweigung Ottilienstrasse bis Schrinersberg

description: - Fundationsschicht 1'300 m3 - Randabschlüsse 1'200 m - Fräsen Belag 1'300 t - Beläge 2'150 t - Entwässerung 610 m - Schächte 26 Stk.


name: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) Abteilung Realisierung Strassen

description: Ausbau der Kantonsstrasse K 36 im Bereich Chlusboden inkl. Neubau Chlusbodenbrücke:- Neubau einer Sprengwerkbrücke (Chlusbodenbrücke, Länge ca. 94m) und Rückbau Bestandsbrücke (Spannweite ca. 45m)- Etappenweiser Strassenausbau (Kantonsstrasse K 36, Abschnittslänge ca. 525m)- Errichtung von Kunstbauten (Winkelstützmauern, Futtermauern, Rippenkonstruktion und Bachdurchlass)- Felsabtrag (ca. 9'400m3) und Felssicherung mittels Anker und Schutznetzen bzw. SpritzbetonWeitere Angaben gemäss Ausschreibungsunterlagen.

street: Arsenalstrasse 43


name: HSK Ingenieur AG Küssnacht, Zweigniederlassung Arth

title: Amtliche Vermessung AV93, Erneuerung Lauerz Los 10; April 2015 bis März 2018.

Amt für Vermessung und Geoinformation

street: Postfach 1213

street: Parkstraße 6


name: SENALADA CHAUFFAGE,Avenue vibert 14, 1227 CAROUGE, Suisse

name: Office des Bâtiments - selon dossier d'appels d'offre K2,Boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, Suisse

title: Réalisation d'un stade de football et d'un bâtiment de service CFC 240 - Lot 11 Installations de chauffage

description: Chauffage par air pulsé d'un bâtiment de 4 vestiaires, une buvette, divers locaux sanitaires, de locaux techniques et de stockage.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Remplacement de points lumineux et supports (911P1)

description: Rénovation de 4500 points lumineux et remplacement de 450 supports.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Ausgeschrieben per 1.1.2020 werden die Geschäftsfahrhabe-, die Gebäude- und die Technischen Versicherungen der Stadt Luzern.Die Ausschreibung wird im offenen Verfahren gemäß dem Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19.10.1998 (SRL 733) sowie der Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 7.12.1998 (SRL 734) des Kantons Luzern durchgeführt.Die oben genannten Versicherungen werden als Gesamtpaket ausgeschrieben.Der wirtschaftlich günstigste Anbietende erhält den Zuschlag. Als solcher gilt diejenige Versicherungsgesellschaft, welche sämtliche Eignungskriterien vollumfänglich und die Zuschlagskriterien am besten erfüllt. Bietergemeinschaften und Subakkordanten sind nicht zugelassen, Teilangebote werden nicht akzeptiert, nach dem Zuschlagsentscheid werden keine nachträglichen Mitbeteiligungen vergeben.

title: Öffentliche Ausschreibung der Geschäftsfahrhabe-, Gebäude- und technische Versicherungen der Stadt Luzern

description: Ausgeschrieben per 1.1.2020 werden die Geschäftsfahrhabe-, die Gebäude- und die Technischen Versicherungen der Stadt Luzern.Die Ausschreibung wird im offenen Verfahren gemäss dem Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19.10.1998 (SRL 733) sowie der Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 7.12.1998 (SRL 734) des Kantons Luzern durchgeführt.Die oben genannten Versicherungen werden als Gesamtpaket ausgeschrieben.Der wirtschaftlich günstigste Anbietende erhält den Zuschlag. Als solcher gilt diejenige Versicherungsgesellschaft, welche sämtliche Eignungskriterien vollumfänglich und die Zuschlagskriterien am besten erfüllt. Bietergemeinschaften und Subakkordanten sind nicht zugelassen, Teilangebote werden nicht akzeptiert, nach dem Zuschlagsentscheid werden keine nachträglichen Mitbeteiligungen vergeben.

Stadt Luzern/Finanzverwaltung

street: Hirschengraben 17

AXA Versicherungen AG

street: Thurgauerstrasse 36/38


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Selbstfahrende Tiefladefahrzeuge

description: Lieferungen und Leistungen zu 6 selbst fahrenden Tiefladefahrzeugen


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N99.99 200060 - IP-NETZ BSA F1 - Prestations de BAMO et DGT de la phase 32 à 53 (ID 7726)

description: Cet AO porte sur les prestations d’appui au Maître de l’ouvrage y compris la DGT depuis les études à la mise en service d’un portefeuille de 3 projets BSA (équipements d’exploitation et de sécurité) : 140058 - Assainissement vidéo VD/FR 190067 - Assainissement équipements BSA GE 200060 - IP-Netz BSA Les projets concernés demandent des compétences dans les domaines des réseaux de communication, de la vidéo numérique sur IP, des équipements de signalisation. Les tâches principales à gérer sont : - organisation et convocation des séances ; - établissement de la planification du projet ; - suivi financier du projet, contrôle de facturation, planification financière et délimitations ; - coordination et suivi avec des partenaires, des tiers et les mandataires du projet ; - synthèse et la consolidation des éléments concernant les délais, les coûts et la qualité - une partie des prestations relative à la direction générale des travaux.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen/Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 « Sonstige Angaben » der SIMAP-Publikation:


title: Beschaffung von Heizöl für die Liegenschaften der Stadt Winterthur für den Zeitraum vom 1.7.15 bis 30.6.16


name: STAR-CITY SA,Rue la Chocolatière 5, 1026 ECHANDENS, Suisse

name: RLA Architecture SA, à l'attention de Jean-Daniel Liechti,Rte de Moudon 10 - case postale 51, 1522 Lucens, Suisse, Téléphone: 021 906 90 86, Fax: 021 906 90 83, E-mail:

title: EMS La Faverge à Oron-la-Ville Mise en conformité des mesures de protection incendie

description: 261 Ascenseurs: remplacement monte-personnes et monte-lits 273 Menuiserie : menuiserie intérieure, travaux de remplacement des portes anti-feu


name: Varrin S.A.,Les Corbes1, 1121 Bremblens, Suisse

name: Ensemble architecture et urbanisme sa, à l'attention de Philippe André,Avenue du Grey 1, 1004 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/ 642.005.50, Fax: 021/642.00.69, E-mail:

title: EHC Hôpital de Morges - Unité privée

description: Transformation de locaux existants pour création d'une Unité d'hospitalisation privée.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce. Respect de la loi sur les marchés publics (LVMP) et des conventions collectives de travail


title: Neubau Alterszentrum der Stiftung Drei Tannen, Wald ZH; BKP 237 Gebäudeautomation

description: Neubau eines Alterszentrums Gebäudeautomation BKP 237


name: Alpiq InTec Suisse SA,Route des Flumeaux45, 1008 Prilly, Suisse

name: O. ROCHAT ARCHITECTES SARL, à l'attention de Pilar Gascon,Avenue de Montchoisi 21, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 601 28 04, E-mail:

title: Rénovation intérieure de l'Aula des Cèdres de la HEP-VD CFC 244 Installations de ventilation

description: L’Aula des Cèdres, est l’un des bâtiments emblématiques du Canton, Ce bâtiment comprend deux auditoires pouvant avoir un usage académique : l’« auditorium » de 493 places, de base ovoïdale et situé au centre du rez supérieur du bâtiment, et l’auditoire de 100 places situé sur la mezzanine qui surplombe l’entrée principale, du côté nord du bâtiment, Cour 33bis (ci-après : « auditoire nord »). Le bâtiment à la note 1 au recensement architectural du canton de Vaud, il est reconnu d’intérêt national. Les travaux comprennent le remplacement complet des installations de chauffage et ventilation, d’électricité et d’audiovisuel. Ils prévoient notamment aussi le remplacement des sièges des auditoires, l’assainissement amiante des sols et divers éléments, la mise en place d’un système de détection incendie et extraction de fumée et des mesures d’assainissement phonique entre salles.

eligibilityCriteria: Français


title: (1315) 602 Nettoyage d'entretien CdC

description: L'appel d'offres concerne les prestations telles que décrites dans les annexes 7 à 10 de cahier des charges pour les sites suivants :BAF I, sis Av. Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève (jusqu'en 2016/17)BAF II, sis Av. Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève (dès 2016-2017 jusqu'en 2018/19)Locaux L97, sis Rue de Lyon 97, 1203 Genève (jusqu'en 2018/19)Locaux ICC20, sis Route de Pré-Bois 20, 1215 Cointrin (jusqu'en 2018/19)L'offre du soumissionnaire doit porter sur les travaux de nettoyage relatifs aux sites susmentionnés pour les années 2014 à 2018 ainsi que sur l'option pour l'année 2019.Le soumissionnaire sera responsable de l'établissement des calendriers hebdomadaire, mensuel et annuel des travaux de nettoyage, qui doivent tenir compte des spécificités des sites telles que les restrictions en matière d'accessibilité, indiquées aux annexes 7 à 10 de cahier des charges. Il devra en outre assurer la coordination des travaux de nettoyage en collaboration avec la section Logistique (règlement en matière d'accès aux ouvrages, etc.).

Centrale de compensation (CdC)

street: Av Edmond-Vaucher 18

name: Projet (1315) 602 Nettoyage d'entretien CdC

Net Inter SA

street: Chemin François-Furet 61


name: Etat de Genève - Département des Infrastructures - OCBA,Boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Rénovation et transformation des installations électriques des laboratoires de Sciences du CEC Emilie-Gourd


name: Office fédéral des routes OFROU Division Infrastructure routière, à l'attention de ne pas ouvrir - Document d'appel d'offre, PEB Wankdorf - Muri Bypass Ost,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: A l’avenir, les routes nationales dans la région de Berne vont être régulièrement surchargées. Pour remédier à ces problèmes de trafic, on a élaboré les études de projet «N06 Berne-Muri avec contournement Est» et «N06 région de Berne-Wankdorf». «N06 région de Berne-Wankdorf» est un projet distinct qui doit être étroitement harmonisé avec le présent projet. _Tronçon «Passage supérieur BernExpo – Schosshalde» (N06-km 2.35 – 3.45 Abaissement du tracé de près de 2m et recouvrement en tant que sous-dossier de la N06 qui y circule en tranchée jusqu’au nouveau tunnel creusé. Il est prévu un profil normal de 3 voies de circulation et une bande d’arrêt d’urgence ainsi qu’une «demi-jonction Schosshalde». _Tronçon de Schosshalde à Muri (N06-km 3.35 – 8.35) Il est prévu un tunnel de contournement en direction de Thoune depuis le centre Paul-Klee jusqu’à Saali, d’une longueur de 2,3 km et dans le sens contraire, un tunnel de contournement depuis la jonction de Muri jusqu’au centre Paul-Klee, d’une longueur de 3,6 km. Ces deux tunnels sont prévus avec deux voies de circulation et une bande d’arrêt d’urgence. _Une assistance à la maîtrise d’ouvrage (y compris EES) est recherchée pour l’élaboration du projet général et du projet détaillé.

description: Die Nationalstrassen im Raum Bern werden künftig regelmässig überlastet sein. Zur Behebung dieser verkehrlichen Probleme wurden die Projektstudien „N06 Bern – Muri mit Bypass Ost“ und „N06 Raum Bern-Wankdorf“ erarbeitet. "N06 Raum Bern-Wankdorf" ist ein seperates Projekt, dass eng mit dem vorliegenden Projekt abgestimmt werden muss. _Abschnitt „Überführung BernExpo – Schosshalde“ (N06-km 2.35 – 3.45 Absenkung des Trassees um rund 2m und die Überdeckung als Subdossier der dort im Einschnitt verlaufenden N06 bis zum neuen bergmännischen Tunnel. Es ist ein Normalprofil von je 3 Fahrspuren und einem Pannenstreifen und ein „Halbanschluss Schosshalde“ vorgesehen. _Abschnitt Schosshalde bis Muri (N06-km 3.35 – 8.35) Es ist eine Umfahrungstunnel Richtung Thun vom Paul-Klee-Zentrum bis Saali mit einer Länge von 2.3 km und in der Gegenrichtung ein Umfahrungstunnel vom Anschluss Muri bis zum Paul-Klee-Zentrum mit einer Länge von 3.6 km vorgesehen. Beide Tunnels sind mit zwei Fahrspuren und einem Pannenstreifen geplant. _Für die Erarbeitung des Generellen Projektes und des Ausführungsprojektes wird eine Bauherrenunterstützung (inkl. BSA) gesucht.

eligibilityCriteria: - Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau; - Einhaltung der geforderten Angebotesstruktur gemäss Dokument "Angebotsunterlagen für "Bauherrenunterstützungsleistungen"; - uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Aufgabenanalyse und geplantes Vorgehen: 30%; davon:
10% Aufgabenanalyse:
10% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Feedback zu Terminplanung und Projektorganisation:
5% Vorgehensvorschlag:
ZK2: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Firma: 20%; davon:
10% der Firma, welche den/die BauherrenunterstützerIn stellt:
5% der Firma, welche die Stellvertretung stellt:
5% der Firma, welche die BauherrenunterstützerIn BSA stellt:
Beurteilt werden die aufgabenspezifischen Kompetenzen anhand des Referenzprojektes bezüglich Vergleichbarkeit des Projektes und der Aufgaben innerhalb des Referenzprojektes zu den ausgeschriebenen Arbeiten.:
Zudem wird die fachliche Qualifizierung anhand des Lebenslaufes beurteilt.:
ZK3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen: 30%, davon:
Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen:
16%BauherrenunterstützerIn:
7%Stellvertretung:
7%BauherrenunterstützerIn BSA:
Insbesondere beurteilt werden (je Person 100%)::
60%Berufserfahrung projektspezifisch:
20%Weitere projektspezifische Vorteile:
20%Ausbildung und Weiterbildung:
ZK4: Preis: 20%:
Berechnung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Es werden die bereinigten Nettosummen ohne MWST verglichen. (Skontoabzug wird nicht berücksichtigt):
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Aufgabenanalyse und geplantes Vorgehen: 30%; davon:
10% Aufgabenanalyse:
10% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Feedback zu Terminplanung und Projektorganisation:
5% Vorgehensvorschlag:
ZK2: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Firma: 20%; davon:
10% der Firma, welche den/die BauherrenunterstützerIn stellt:
5% der Firma, welche die Stellvertretung stellt:
5% der Firma, welche die BauherrenunterstützerIn BSA stellt:
Beurteilt werden die aufgabenspezifischen Kompetenzen anhand des Referenzprojektes bezüglich Vergleichbarkeit des Projektes und der Aufgaben innerhalb des Referenzprojektes zu den ausgeschriebenen Arbeiten.:
Zudem wird die fachliche Qualifizierung anhand des Lebenslaufes beurteilt.:
ZK3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen: 30%, davon:
Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen:
16%BauherrenunterstützerIn:
7%Stellvertretung:
7%BauherrenunterstützerIn BSA:
Insbesondere beurteilt werden (je Person 100%)::
60%Berufserfahrung projektspezifisch:
20%Weitere projektspezifische Vorteile:
20%Ausbildung und Weiterbildung:
ZK4: Preis: 20%:
Berechnung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Es werden die bereinigten Nettosummen ohne MWST verglichen. (Skontoabzug wird nicht berücksichtigt):
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


name: GGG Basel, Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel

title: GGG Stadtbibliothek, BKP 23 Elektroanlagen

description: Modernisierung und Umbau des bestehenden Gebäudes, komplette Sanierung / Erneuerung aller Elektroinstallationen. Neubau eines Cafés im Erdgeschoss und Erweiterung der Bibliothek. Die Haustechnik (HLKSE) der neuen Bibliothek soll über eine einheitliche MSR vollumfänglich miteinander verknüpft werden. Die EDV-Infrastruktur der Zentralbibliothek wird komplett neu erstellt.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Vadec SA dont le mandataire est CSC déchets SA

title: Mise en soumission des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains combustibles.

description: Ramassage et transport par camion de déchets urbains combustibles de la commune de La Tène

awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre:
Expériences:
Moyens mis à disposition:
Gestion des processus - développement durable:

street: Grand-Rue 107

Svedel SA

street: Chavannes 59


description:
Kopfbau MA
                  Anlage: Sturmlüftung Technikzentrale MA / Luftmenge (m3/h): 650
                  Anlage: Teilklimaanlage Loge MA / Luftmenge (m3/h): 1750
                  Anlage: Teilklimaanlage Allgemein MA / Luftmenge (m3/h): 6000
                  Anlage: Umluftkühlgeräte Kommunikation MA / Luftmenge (m3/h): 2 x 20'000
                  Kopfbau MB
                  Anlage: Sturmlüftung Kältezentrale MB (NH3) / Luftmenge (m3/h): 3 x 2'400
                  Anlage: RWA Systemräume MB A+B / Luftmenge (m3/h): 2 x 17'000
                  Anlage: Lüftung Traforäume MB A+B / Luftmenge (m3/h): 2 x 18'500
                  Anlage: Teilklimaanlage MB 1.OG / Luftmenge (m3/h): 1 x 850 / 1x 650
                  Anlage: Teilklimaanlage MB 2.OG / Luftmenge (m3/h): 1 x 1'640
                  Anlage: Teilklimaanlage MB 3.OG / Luftmenge (m3/h): 1 x 1'520
                  Anlage: Teilklimaanlage MB 4.OG / Luftmenge (m3/h): 1 x 1'550
                  Anlage: Teilklimaanlage MB 5.OG / Luftmenge (m3/h): 1 x 1'550
                  Anlage: Umluftkühlgeräte MB 1.OG / Luftmenge (m3/h): 8 x 49'000
                  Anlage: Umluftkühlgeräte MB 2.-5.OG / Luftmenge (m3/h): 24 x 59'000
                  Details siehe Ausschreibungsunterlagen.

title: Armasuisse Immobilien, Campus, DNA-A/2485: BKP 244.0 Lüftungsanlagen – Frauenfeld, TG.

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

Lufttechnik AG

street: Einsiedlerstraße 31a


name: Association des communes de la Gruyère pour l'école du Cycle d'Orientation, à l'attention de M. Patrice Borcard, président,Rue de la Léchère 40 CP 480, 1630 BULLE, Suisse, Téléphone: 00 41 (0) 26 919 27 00, Fax: 00 41 (0) 26 919 27 05, E-mail:

description: Exploitation des restaurants des Cycles d'Orientation de la Gruyère selon cahier des charges joint à l'appel d'offre

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions du cahier des charges


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N01.22-004 - 090037 – PEB Wankdorf - Schönbühl 8-Spur – Projektverfasser & Bauleitung BSA (PV & BL BSA) SIA Phase 32 bis 53 (ID 7521)

description: La N01 très fréquentée sur le tronçon Berne-Wankdorf – échangeur de Schönbühl est aujourd’hui souvent surchargée, ce qui se traduit par des embouteillages sur la route nationale et de longs bouchons avec refoulement sur la liaison routière Berne – Bienne. Un élargissement des voies de circulation des deux côtés (augmentation des capacités à désormais 8 voies) a pour objectif d’améliorer les liaisons routières Zurich/Bienne – Berne et Berne – Bienne/Zurich, d’accroître la sécurité routière, d’éliminer les conflits dus aux bouchons et les enchevêtrements et de fluidifier le trafic aux heures de forte affluence sur la route nationale. Le présent appel d’offres comprend les prestations d’ingénieur pour le mandat de mandataire Auteur du projet & direction des travaux EES pour les phases SIA 32 à 53.

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 «Sonstige Angaben» der SIMAP-Publikation:


title: Universitätsspital Zürich, Nuklearmedizinische Klinik 1-2, Rochade Rämitrakt; BKP 271 Gipserarbeiten

description: Gipserarbeiten

eligibilityCriteria: Deutsch


title: CSAL IEEE


name: Université de Lausanne | Unibat - Service des bâtiments et travaux,Ferme de la Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Université de Lausanne | Exploitation des espaces de restauration MAX/BCH

description: Exploitation commerciale des espaces de restauration collective des bâtiments Amphimax et Batochime de l'Université de Lausanne 2023-2027.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (i.A. ProRheno), Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, E-mail:

title: ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA), S-01 Sanitärinstallationen

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Sanitärinstallationen zur Trink-, Brauch-, Grundwasser und Druckluftversorgung.

eligibilityCriteria: ATB 1: Qualitätsmanagement ATB 2: Bonitätserklärung ATB 3: Versicherung ATB 4: Selbstdeklaration und verlangte Nachweise ATB 5: Einhaltung vertragliche Bedingungen gemäss Entwurf Werkvertrag ATB 6: Einhaltung von Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Kosten: 50
Referenzaufträge Anbieter: 20
Referenzaufträge Schlüsselpersonen: Projektleiter und Chefmonteur / Montageleiter: 20
Service- und Unterhaltsorganisation: 10


description: Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Areal des Waffenplatzes Auenfeld konzentriert. Das Areal der Kaserne Auenfeld wird in Etappen, für die Unterbringung von gesamthaft 1 700 Personen, ausgebaut.Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen die bestehenden Parkplätze der Kaserne Auenfeld erneuert und erweitert werden. Zusätzlich wird eine neue befestigte Fläche für Militärfahrzeuge und Container erstellt. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen.Es sind ca. 40 000 m2 Ober- und Unterboden abzutragen. Die Oberflächen werden mit ungebundenem Gemisch (15 000 m2), mit Asphalt (19 000 m2) und als Versickerungsanlagen ausgeführt.

title: Gesamtsanierung Kaserne Auenfeld, Wpl Frauenfeld, 2. Etappe: BKP 411 Baumeisterarbeiten PP/HB

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1


name: Divisione Spazi Urbani, à l'attention de Manutenzione infrastrutture,Via Sonvico 4A, 6900 Lugano, Suisse, E-mail:

title: Service de salage et de déneigement sur les routes communales de Lugano pour les années 2021 - 2025

description: Oggetto della gara è il servizio di sgombero neve e spandimento sale sulle strade di Lugano. L’appalto è suddiviso in 60 lotti, di cui 9 per veicoli leggeri (inferiore a 3.5t), 38 per veicoli medio-pesanti (3.5t – 7.5t) e 13 per veicoli pesanti (10t – 26t).

eligibilityCriteria: Il concorso è soggetto al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 ed al Regolamento di applicazione della LCPubb e del CIAP del 12 settembre 2006 e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera. Il Committente si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di aggiudicazione ditte che non rispettano i criteri di idoneità stabiliti nel formulario di concorso.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: IWB Industrielle Werke Basel, Projekteinkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

description: Los 1: Tiefbauarbeiten Basel 60%

description: Los 2: Tiefbauarbeiten Basel 40%

title: IWB, Fernwärme Tiefbauarbeiten Los 1 & Los 2

description: IWB ist auf der Suche nach Lieferanten mit denen sie den gesetzlichen Versorgungsauftrag langfristig sicherstellen kann. Für die angestrebte Netztopologie der Fernwärmeversorgung Basel-Stadt wurde eine Aufteilung des Versorgungsgebiet des Kanton Basel-Stadt in zwei Lose vorgenommen. Damit stellt IWB u.a. folgendes sicher: Versorgungssicherheit, Flexibilität bei der Einsatzplanung und Einhaltung des Zeitplans.

eligibilityCriteria: 1 Selbstdeklaration 1.1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen 1.2 Angaben Bietergemeinschaft 1.3 Personalbestand Einzelfirma / Bietergemeinschaft 1.4 Umsatz Einzelfirma / Bietergemeinschaft 1.5 Angaben zu Subunternehmer 2 Allgemeine Teilnahmebedingungen 2.1 Haftpflichtversicherung 2.2 Wirtschaftliche Anforderungen 2.3 Rahmenvertrag 2.4 Sicherheit bei Tiefbauarbeiten 2.5 Unternehmererfahrungswertsystem 2.6 MwSt. Registrierung 2.7 Einhaltung IWB Lieferantenkodex 2.8 Nachhaltigkeit I 2.9 Nachhaltigkeit II 2.10 Konzept nach neuer Bauarbeiterverordnung (BauAV) 2.11 Anforderungen an den Anbieter 2.12 Kenntnisprüfung der eingesetzten Mitarbeiter 2.13 Normen Merkblätter Wegleitung Die detaillierten Vorgaben der Selbstdeklaration und der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Angebotspreis:: 50
ZK2: Unternehmererfahrungswert:: 50


description: Ausschreibung Nieder- und Mittelspannungs- Kabel für die BKW Gruppe.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

BKW Energie AG

street: Viktoriaplatz 2

Brugg Kabel AG

street: Industriestraße 19

street: Klosterzelgstraße 28

Nexans Suisse SA

street: Rue de la Fabrique 2


name: ASI Venoge, à l'attention de Yves Jauner,Ch. du Collège 1, 1305 Penthalaz, Suisse, Téléphone: 021 861 49 50, E-mail:

title: ASI Venoge, Projet de construction de plusieurs bâtiments en extension du Collège du Cheminet et du Centre Communal du Verger à Penthalaz_CFC 221 Fenêtres Portes extérieures

description: CFC 221 Fenêtres Portes extérieures


name: Ville de Sion, service des travaux publics

description: Travaux de génie civil et béton armé.

title: Réhabilitation STEP/béton armé

description: Travaux de génie civil et béton armé.

street: Rue de Lausanne 23


name: Politische Gemeinde Wallisellen Abt. Hochbau und Planung

title: Gemeindesaal Wallisellen, Umbau und Sanierung, Alte Winterthurerstrasse 31a, 8304 Wallisellen Fenster in Aluminium

description: Herstellung, Lieferung und Montage von Aluminium-Schallschutz-Kastenfenster, sowie verglaste Schiebe- und Flügeltüren aus Aluminium; 4 geschlossene Aluminium-Aussentüren. Vordächer und Schiebeläden aus Stahl.

eligibilityCriteria: Genügend firmeneigenes Personal, Herstellung der ganzen Produktepalette ohne Untervergaben (Ausnahme Farbbeschichtung).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis:
Referenzen:
Einhaltung der Terminvorgaben (realist. Nachweis):
Erfüllung der technischen Vorgaben/Anforderungen:
Lehrlingsausbildung:
Qualität von Alternativvorschlägen:
Preis:
Referenzen:
Einhaltung der Terminvorgaben (realist. Nachweis):
Erfüllung der technischen Vorgaben/Anforderungen:
Lehrlingsausbildung:
Qualität von Alternativvorschlägen:


title: BKP 359 Badewasseraufbereitungsanlage Freibad

description: Das Hallen- und Freibad Bruggwiesen in Opfikon wird einer ganzheitlichen Sanierung unterzogen. Das Hallenbad wird um eine Rutschbahn mit separaten Rutschenturm sowie um einen Wellnessbereich erweitert. Im Hallenbadbereich werden die Haustechnik (Heizungs-, Lüftungsanlage und Sanitärinstallationen) sowie die Badewasseraufbereitungsanlage komplett ersetzt und neu installiert. In den Technikräumlichkeiten werden die Funktionsbecken der Badewasseraufbereitungsanlage saniert und Instand gestellt. Die Badewasseraufbereitungsanlage im Freibad wird komplett ersetzt und an einem neuen Standort platziert. Die Technikräumlichkeiten werden neu erstellt. Es gibt zwei Ausschreibungen, eine für die Hallenbadaufbereitungsanalge und eine für die Freibadaufbereitungsanlage.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Galerien Schusslaui und Lügelti

description: Länge des Projektes ca. 400 m (Strassenbau und Werkleitungen) Bergseitige Stützmauern LTotal = 230 m Talseitige Stützmauern LTotal = 203 m Lehnenviadukt L = 75 m Betonabbruch460 m3 Abbruch bitumenhaltige Beläge 2'600 m2 Aushub/Abtrag 10'500 m3 Kabelschutzrohre 1'300 m' Nagelwand 2'100 m2 Pfähle 100 Stk. Ortbeton 2’480 m3 UnGe 0/45 3’500 m3 Walzasphalt 900 to Rohrleitungen DN 200 750 m' Einlauf- und Kontrollschächte18 Stk

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: 230 Elektroinstallationen

description: Installationssysteme, Haupt und Steigleitungen, Lichtinstallationen, Kraftinstallationen, HLKS-Installationen, Kommunikationsanlagen Empfangsbereich, Anpassung Audio-, Video- und Uhrenanlage, Betrieb der Server-Infrastruktur und die UKV-Verbindungenwährend Umbau, Bauprovisorien, Rückbau Installationen, Unabhängige Kontrolle der Elektroinstallationen.

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents de l'offre doivent être dûment remplis, datés et signés. Les soumissionnaires étrangers doivent indiquer une adresse postale en Suisse (art. 15, al. 7 LPJA) ; à défaut, celle de l'Office des immeubles et des constructions du canton de Berne vaudra comme adresse de notification. Les communautés de soumissionnaires doivent créer un numéro IDE via www.uid.admin. ch. La décision contraignante pour l’ensemble de la communauté sera notifiée sous ce numéro IDE. Tous les critères d’aptitude doivent impérativement être remplis. Dans le cas contraire, le soumissionnaire est exclu de la procédure.


title: Schulraum-Provisorium Oberstufenzentrum Rohrdorferberg Container / Pavillon

description: Aufrichten, Vorhalten und Rückbauen eines Schulraumprovisoriums mit sieben Schulräumen, 3 Gruppenräumen und 1 Lagerraum sowie entsprechenden Nebenräumen für die Dauer von 40 Monaten. Inklusive: - Transporte - diverse Installationen Elektro, Sanitär und Heizung - Planung Grundrissgestaltung

eligibilityCriteria: Anbieterinnen werden ausgeschlossen, wenn: • deren Angebot unvollständig ist oder nicht rechtsgültig unterschrieben wurde; • die Bedingungen gemäss dem vorliegenden Dokument nicht erfüllt sind (u.a. Sprache des Angebots, Gültigkeitsdauer des Angebots, Bietergemeinschaften, Zulässigkeit von Teilangeboten und/oder Varianten, Verfahrensgrundsätze, etc.); • diese der Vergabestelle falsche Auskünfte erteilen; • diese Steuern oder Sozialabgaben nicht bezahlt haben; • diese den Verpflichtungen aus § 3 des SubmD des Kantons Aargau nicht nachkommen; • diese sich in einem Konkursverfahren befinden.

awardCriteriaDetails:
Preis; Angebotssumme in CHF gemäss Kalkulationsformular (D): 60
Qualität Container-System; a) Gebäudehülle; b) Bauphysikalische Angaben: 30
QS-System; a) Auftragsspezifisches Vorgehenskonzept zur Prüfung, Kontrolle und Führung der Servicequalität; b) Risiken, Chancen und entsprechende Massnahmen; c) Letzter externer Auditbericht: 10
Erläuterungen: Die Summe der Punkte aller Zuschlagskriterien dient der Rangierung der Angebote. Die Bewertung:
erfolgt mit einem Punktesystem. Maximal können 500 Punkte erreicht werden. Die Anzahl Punkte:
pro Zuschlagskriterium ergibt sich aus der Multiplikation der Note (N) mit der:
Eine definitive Auftragsvergabe durch Vertragsunterzeichnung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Baubewilligung für das Containerprovisorium vorliegt.:


name: COLAS SA Vaud,Rue de Morges, 19-21, 1023 Crissier, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction des travaux

title: Travaux de génie civil - Réfection de la chaussée et des trottoirs - Rue Beau-Séjour

description: Remplacement d'anciennes conduites d'alimentation électrique - reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs et aménagement d'un trottoir continu et de deux seuils

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce


title: BKP 360 Edelstahlbecken

description: Neues Edelstahlbecken für Lernschwimmbecken

eligibilityCriteria: Gemäss Allgemeinen Bedigungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzprojekte: 20
Kapazität und Terminsicherheit / Zuverlässigkeit: 20


name: Camandona SA,Rue de Cossonay30, 1023 Crissier, Suisse

name: BBHN SA, à l'attention de Didier Vignati,Rue Saint-Louis 1 - CP 187, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 811 40 52, Fax: 021 811 40 41, E-mail:

title: Echichens - Haute-Pierre - Collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires - Conduites d'eau potable et défense incendie - Services industriels - Réfection de la chaussée

description: Construction de collecteurs d'eaux claires 30cm et d'eaux usées 20cm. Remplacement et pose de conduites d'eau potable 250mm et de bornes hydrantes existantes. Pose de tubes pour les services industriels. Réfection complète de la superstructure de la chaussée.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: IBA Wärme AG, Obere Vorstadt 37, 5000 Aarau

title: Neubau Fernwärme-/Kälte und diverse Netzausbauten Florastrasse, Aarau

description: Neubau Fernwärme-/Kälteleitungen (4 Leitungen), ca. 300m1. Ersatz 5-bar Gasleitung, ca. 300m1. Ersatz Niederdruckgasleitung, ca. 300m1. Ersatz Trinkwasserleitung, ca. 300m1. Sanierung-/Neubau Strom-Rohranlage, ca. 330m1. Sanierung-/Neubau Swisscom-Rohranlage Sanierung-/Neubau Cablecom-Rohranlage Instandstellung von Trottoir-/Strasse im Bereich der Werkleitungsgräben. Inklusive Neuerstellung der Strassenabschlüsse (ca. 600m1). Diverse Anpassungen an der Strassenentwässerung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Kompetenz: 30
Termine und Vorgehen: 20


description: L’unité PostMail de Poste CH SA utilise aujourd’hui environ 8700 casiers de tri manuel pour la distribution à domicile (CTMDD). C’est dans ces casiers de tri manuel qu’est trié chaque matin le courrier destiné à la tournée de distribution concernée. Les casiers de tri manuel sont modulaires et peuvent être combinés en fonction de la taille requise. Ils disposent au maximum de 14 rangées de 17 cases, soit un total de 238 cases. Les cases des casiers sont étiquetées avec des autocollants à adresses. Ces derniers sont imprimables directement à partir du système de gestion des adresses Poste (AMP). Les casiers de tri manuel se trouvent sur des tables de facteur spécialement adaptées. Dans le cadre du projet «Casier électronique de tri manuel distribution à domicile (CETMDD)», des soumissionnaires adaptés, dont les offres satisfont, aux meilleures conditions économiques possibles, aux spécifications de Poste CH SA telles qu’elles figurent dans le cahier des charges de l’outil de soumission DecisionAdvisor, doivent être évalués. L’acquisition doit permettre d’atteindre notamment les objectifs suivants: • Gain en efficacité lors du tri des envois dans les cases grâce à davantage de flexibilité • Efficacité accrue tout au long du processus de tri • Amélioration de la qualité • Exploitation des données sans changement de format • Avantages supplémentaires (affichage d’informations complémentaires directement au niveau du CETMDD) • Réutilisation (un CETMDD pour plusieurs tournées / taille flexible des tournées) Pour atteindre ces objectifs, il s’agit d’évaluer un nouveau casier de tri manuel distribution à domicile doté d’affichages spécialisés électroniques. On recherche ici un casier de tri manuel distribution à domicile qui a été fondamentalement conçu pour les affichages électroniques et qui dispose d’une construction modulaire. Les soumissionnaires sont libres quant à la façon de mettre en œuvre les spécifications fonctionnelles figurant dans le catalogue de critères. Affichage spécialisé: Les adresses issues du système de gestion des adresses Poste (AMP) qui sont affichées au niveau des cases des casiers doivent pouvoir être actualisées à la date du jour. Les affichages des différentes cases doivent toujours présenter les informations d’adresse (généralement, rue et numéro) ainsi que les chiffres bruts/nets (brut = nombre de boîtes aux lettres et net = nombre de boîtes aux lettres où des produits non adressés sont souhaités et donc sans autocollant «Non merci»). Par ailleurs, les ordres (rouges, bleus, verts, jaunes) doivent également être directement reconnaissables au premier coup d’œil au niveau de chaque case. De plus, il faut pouvoir identifier visuellement sur l’affichage spécialisé si l’ordre est nouveau, est déjà en cours ou est terminé. A l’avenir, d’autres caractéristiques spécifiques aux clients devront pouvoir être affichées au choix (p. ex. fermes, maisons individuelles, etc.). Affichage central: L’affichage central doit pouvoir afficher les informations conformément à AMP. Il convient de prévoir au moins un affichage central pour jusqu’à 14 modules. Il s’agit ici d’informations clients ainsi que de données détaillées sur les ordres en cours. S’agissant du positionnement de l’affichage central, il faut tenir compte de considérations d’ordre ergonomique. L’affichage central peut être solutionné par l’emploi d’un écran ou d’une tablette. Commande individuelle des modules: La Poste souhaiterait, comme indiqué plus haut, que le CETMDD permette la représentation de plusieurs tournées et la définition flexible de la taille des tournées. Le soumissionnaire doit programmer sa solution de façon à pouvoir commander chaque module séparément pour ajouter ou retirer en toute flexibilité un ou plusieurs modules en fonction de la taille des tournées. Les informations destinées aux affichages spécialisés par module seront mises à disposition par les systèmes de la Poste. Les soumissionnaires sont libres quant à la façon pour le CETMDD de couvrir les fonctions définies. Il s’agira néanmoins de remplir les critères de l’outil de soumission DecisionAdvisor. Après l’attribution du marché, une série pilote (env. 30 CETMDD) sera acquise pour un essai pilote à l’échelle nationale. Pour éviter toute confusion: 1 CETMDD se compose de 14 premiers modules et d’au moins 1 affichage central. Cette série pilote d’env. 30 autres CETMDD devra être livrée et installée sur différents sites définis par la Poste en Suisse. L’essai pilote consistera à tester le bon fonctionnement/la viabilité pratique du CETMDD et les nouveaux processus associés, ainsi qu’à vérifier la rentabilité de la solution. Il faut s’attendre à ce que, sur la base des expériences tirées de l’essai pilote, des demandes de modification doivent être intégrées dans une éventuelle production en série ultérieure. Il sera en outre décidé quels composants la solution contiendra et de combien de modules un CETMDD sera doté à l’avenir. Si l’essai pilote est positif et si la rentabilité dans le cadre de l’utilisation des CETMDD est assurée, il en résultera une acquisition auprès de l’adjudicataire de jusqu’à 1000 CETMDD supplémentaires sur 5 ans. Un remplacement général des casiers de tri manuel (CTMDD) utilisés jusqu’à présent n’est pas prévu. Poste CH SA insiste sur le fait que les quantités indiquées sont des quantités indicatives devant servir de base aux offres soumises par les soumissionnaires. Elle se réserve expressément le droit de modifier ces quantités. En outre, pendant toute la durée du contrat, Poste CH SA se réserve le droit d’acquérir d’autres CETMDD auprès de l’adjudicataire sans procéder à un nouvel appel d’offres si ceux-ci doivent répondre à un besoin supplémentaire ou assurer le remplacement de casiers de tri manuel défectueux. Toutefois, selon le résultat de l’essai pilote indiqué, Poste CH SA se réserve expressément le droit de renoncer entièrement à l’acquisition d’autres CETMDD. La Poste démarrera en 2017 un essai pilote et vérifiera certains processus pour la distribution à domicile. Le présent appel d’offres en est un sous-projet et est lancé dans le cadre des préparatifs. Pour permettre la mise en œuvre de ce projet, le mandant envisage d’introduire au sein des offices de distribution de nouveaux casiers de tri manuel pour la distribution à domicile et voit deux solutions possibles: un casier de tri manuel distribution à domicile avec lecteur à reconnaissance optique de caractères (lecteur OCR) ou bien un casier de tri manuel distribution à domicile avec adresses électroniques. En principe, les deux solutions sont mises au concours public isolément. La Poste émet deux appels d’offres séparés en vue de l’acquisition de casiers de tri manuel pour la distribution à domicile. Le présent appel d’offres «Casier électronique de tri manuel distribution à domicile (CETMDD)» constitue le premier de ces deux appels d’offres publics. Le deuxième appel d’offres public sera publié dans les prochaines semaines, également sur simap.ch, avec pour titre de projet «Casier conventionnel de tri manuel distribution à domicile avec OCR (CCTMDD-OCR)». La Poste insiste auprès des soumissionnaires sur le fait qu’à l’heure actuelle, il n’a pas encore été décidé si et lequel des deux projets d’acquisition indiqués sera réalisé. Cette décision dépendra justement des enseignements et résultats tirés des deux appels d’offres séparés. C’est pourquoi la Poste se réserve expressément le droit d’abandonner, sans avoir à ne verser aucune indemnité, la présente procédure d’acquisition dès lors qu’il est établi, sur la base des enseignements et résultats tirés des deux procédures, qu’il ne sera pas donné suite à la «variante» du casier électronique de tri manuel distribution à domicile et qu’une autre solution est recherchée de manière générale. Pour l’essentiel, les points suivants jouent un rôle déterminant dans cette décision: les mesures d’économie sur l’ensemble du processus, l’augmentation de l’efficacité/de la qualité et donc l’amélioration de la rentabilité. La décision devrait tomber au plus tard à l’issue des tests pratiques réalisés sur les prototypes devant être fabriqués par les soumissionnaires les mieux positionnés.

eligibilityCriteria: aucune


title: H29 Campocologno innerorts_Baumeisterarbeiten

description: Aushub 2'260 m3; Belagsaufbruch 570 t; ungebundenes Gemisch 0/45 1'180 m3; Beton 235 m3;

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.:


name: Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KAIO)

description: Der Auftrag betrifft einen Online-Bezahlservice. Der Service soll es der Bevölkerung und Wirtschaft ermöglichen, Zahlungen an Behörden im Kanton Bern mit gängigen Zahlungsmitteln wie Debit- und Kreditkarten sowie Web-Bezahlverfahren wie TWINT zu tätigen, und zwar sowohl im Internet wie auch vor Ort mit EFTPOS-Zahlterminals. Mit dem Service sollen die verschiedenen bisher von der Kantonsverwaltung eingesetzten Bezahlmethoden abgelöst und harmonisiert werden.Zu diesem Zweck will der Kanton Bern mit dieser Ausschreibung einen entsprechenden Service bei einem geeigneten Payment Service Provider (PSP) beschaffen. Der Service ist primär für die Nutzung durch die Kantonsverwaltung bestimmt. Optional sollen ihn aber auch andere Träger öffentlicher Aufgaben im Kanton wie Gemeinden, kantonale oder kommunale Anstalten oder öffentliche Unternehmen nutzen können.

title: EPayment Kanton Bern

street: Wildhainweg 9


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BAV 60487 Amtshaus Walche

description: Gesamtinstandsetzung BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten Bestand


name: Ferrovie Federali Svizzere FFS Immobili Gestione, à l'attention de Peter Röösli,Viale Stazione 25, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 051 227 63 61, E-mail:

title: SITUAZIONE ATTUALE I quattro magazzini di proprietà FFS situati in via Passeggiata a Balerna, con una superficie totale di oltre 24'000 m², sono stati costruiti durante gli anni 1969-1970. Sono di fattura quasi identica: un grande zoccolo sopraelevato rispetto al piazzale sul quale è appoggiata una semplice struttura di metallo/legno con copertura in lastre di fibrocemento contenenti amianto e una lanterna centrale che garantisce l’illuminazione naturale dell’area di lavoro. OPERE PREVISTE È prevista la sostituzione completa della copertura in lastre di fibrocemento contenenti amianto per migliorare la qualità dell’aria.Verrà eseguita con pannelli sandwich autoportanti (in lamiera grecata e coibentazione in PUR) per evitare fenomeni di condensa e sbalzi termici troppo repentini. I pannelli, posati direttamente sugli arcarecci di acciaio, saranno adeguati alla posa di un impianto fotovoltaico. Il progetto prevede il rinforzo della struttura portante, al momento sottodimensionata rispetto alle norme vigenti (SIA 261/2003). In particolare gli arcarecci saranno rinforzati con una triangolazione di tensori e la struttura della gronda tramite mensole fissate all’ultimo arcareccio. Verrà inoltre rifatta la facciata delle lanterne centrali in policarbonato traslucido con aeratori a lamelle puntuali per assicurare una corretta ventilazione dell’ambiente interno e permettere l’evacuazione dei fumi in caso d’incendio. Il lavoro sarà eseguito a tappe avendo cura di compartimentare adeguatamente con protezioni in PVC le zone interne adiacenti.

description: Simap 27.03.2015

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.


name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Bellinzone Division Infrastructure routière Est,à l'attention de "N2 EP22 Campaccio, L202, lavori principali, impresario costruttore e pavimentazioni", Via C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, E-mail:

title: N2 EP22 Campaccio, Lotto 202, lavori principali, impresario costruttore e pavimentazioni

description: Vedasi punto 4.5 “Altre indicazioni”

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.


name: Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau

description: 2 Technikzentralen im UntergeschossAbluft Labore auf dem DachLuftmengen Zuluft/Abluft: Nebenräume/Garderobe 5'600 m3/hBüros 5'900 m3/hLabore 18'000 m3/h

title: Unterentfelden, Neubau AVS-Gebäude

street: Tellistrasse 67


description: BKP 421 Gärtnerarbeiten

title: Neubau Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz

description: BKP 421 Gärtnerarbeiten

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


name: Swisscom (Schweiz) AG,Alte Tiefenaustrasse6, 3050 Bern, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: (057) 2014-ID ICT-Networks

description: Im Rahmen dieser Ausschreibung werden Anbieter von Datenkommunikationskompo-nenten eingeladen, Angebote für Erweiterungsbeschaffungen für die normale betriebliche Phase des intern betriebenen Core-, Datacenter (DC) und Access-Netzwerkes in diversen Gebäuden der ETH Zürich vorzulegen. Diese Ausschreibung adressiert drei Netzwerkgeräte-Kategorien: 1.Core-Komponenten [Core] 2.Datacenter-Komponenten [DC] 3.Access-Komponenten [Access]

eligibilityCriteria: aucunes


name: FPLC Genève (Responsable du groupe), CCD Lancy-Pont Rouge, FHBM Camille Martin Genève, à l'attention de Lionel BIONDA,p.a. FPLC, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: CFC215.2 - BARDAGE EN PLAQUES DE CERAMIQUE

description: Réalisation de 4 bâtiments d'habitations + un parking commun, selon la répartition suivante: - Bâtiment L09 et L11 (R+6) / Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC) 47 Logements en PPE de 3 pièces à 6 pièces - Bâtiment L10 (R+8) / Fondation HBM Camille Martin (FCM) 62 Logements LUP-HBM de 3 pièces à 6 pièces - Bâtiment L12 (R+8) / Coopérative Cité-Derrière (CCD) 62 Logements LUP-HBM de 2 pièces à 5 pièces

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Neubau Pflegeheim Herosé, Aarau, Ausschreibung BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Lüftungsanlagen

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen.


name: MWST-Gruppe Toldo Strassen- und Tiefbau AG

title: Tiefbauarbeiten Ausbau ARA Sargans

description: Siehe Objektgebundenen Bestimmungen

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Service de l'action sociale, à l'attention de Eloïse Dorsaz,Avenue de la Gare 23, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 0276064809, E-mail:

title: Achat de conteneurs destinés au logement temporaire de personnes migrantes


description: Die SOB Infrastruktur mit rund 140 km Gleisanlagen, respektive 230 Weichen, benötigt für die Instandhaltung ihres Netzes externe Unterstützung für die maschinelle Gleisregulierung gemäss Pflichtenheft. Um den Schienenverkehr nicht unnötig zu behindern, werden die Arbeiten vorwiegend Nachts und teilweise an Wochenenden ausgeführt. Beim Einsatz der unternehmspezifischen Maschinen (des Anbieters) müssen diese bezüglich der lokalen Gegebenheiten (Ostabschnitt max. Gefälle / Steigung 25 ‰; Südabschnitt max. Gefälle / Steigung 50 ‰) geprüft und genehmigt sein.Sämtliche Mitarbeiter müssen die nötigen Ausbildungen und Zulassungen für die Bedienung und das Führen der notwendigen Maschinen vorweisen können.

title: Maschinelle Gleisregulierung im Netz der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB AG) für die Jahre 2023 bis 2027

Einkauf SOB

street: Bahnhofplatz 1a

Scheuchzer SA

street: Chemin du Cudrex 1-3


name: Ville de Veyrier, à l'attention de M. André Jordan, Directeur technique,Place de l'Eglise 7 - 9, 1255 Veyrier, Suisse, Téléphone: 022 899 10 10, Fax: 022 899 10 20, E-mail:

title: Projet du Grand Salève - Coupe feu

description: Coupe feu pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes âgées.


name: IWB Industrielle Werke Basel, Projekteinkauf

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Durchführung der Geräuschpegelmessungen auf den Trinkwasserleitungen, der Lokalisierung (Punktortung) der Leckagen und der Aufrechterhaltung des Pikettdienstes für die Untersuchung von spontanen Leckmeldungen.

title: IWB, Netzmessung Trinkwasser

description: IWB, Netzmessung Trinkwasser.

street: Margarethenstraße 40

MGM Messtechnik, Markus Gentner

street: Brühlweg 1


name: Service de la géomatique et du registre foncier

title: Renouvellement / mise à jour périodique / homogénéisation des cadastres de Fleurier et Buttes.

description: Renouvellement / mise à jour périodique / homogénéisation des données des cadastres de Fleurier et Buttes conformément au modèle MD.01-MO-NE et au cadre normatif.

street: Rue de Tivoli 22, CP 39

Markwalder & Partner AG

street: Lyssachstrasse 7A


name: Établissement public franco-suisse,Postfach 43, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, E-mail:

title: DIAGNOSTIC ET PLAN D’ENTRETIEN DE LA PISTE PRINCIPALE BETON

description: Sur la base des données existantes et des missions complémentaires d’investigations et d’auscultations qui restent à définir, cette mission de maîtrise d’œuvre partielle portera sur l’élément de mission DIA, défini par la loi française MOP, qui devra permettre l’élaboration d’un programme pluriannuel d’entretien et de réfection de la piste principale en béton. Différents scénarii de réfection de la piste principale seront à étudier et à proposer au maître d’ouvrage dans le cadre de cette étude.

eligibilityCriteria: Ne peuvent accéder à un marché de l'Aéroport que les seules entreprises qui sont en règle avec les situations prévues au point 1 de la page 3 de la lettre de candidature citée ci-dessous. Contenu des dossiers de candidature : Fournir une lettre de candidature et son annexe signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat par membre du groupement, dûment complétées, précisant les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du candidat. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont téléchargeables sur le site www.euroairport.com, rubrique "Business & Partenaires, puis Marchés publics, puis Documentation générale" (https://www.euroairport.com/fr/business-partenaires/marches-publics/documentation.html).

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Gemeinde Domleschg, Dorfstrasse 5, 7418 Tomils

title: Gemeinde Domleschg, Paspels, Quadrella, Sanierung Gemeindestrasse mit Werkleitungen, Baumeister- und Belagsarbeiten

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Ausführungsqualität: 20
Termine/Kapazitäten: 20
Nachhaltigkeit: 10


title: Transformation et rénovation du Palais du Parlement


name: Ortsbürgergemeinde Aarau Stadtbauamt, Sektion Hochbau

title: Aarenau Wohnüberbauung Baufeld 6, Aarau

description: Fenster aus Holz/ Metall

eligibilityCriteria: Gem. den Ausschreibungen

awardCriteriaDetails:
Angebot/ Preis: 60
Referenzobjekte: 20
Qualifikation + Erfahrung Schlüsselperson: 20


title: Ausschreibung Unfall- und Krankentaggeldversicherung der Oberstufe Mittelrheintal per 01.01.2024

description: Der Auftrag umfasst die Personenversicherungen für die Periode vom 01.01.2024-31.12.2026 gemäss Ausschreibungsunterlagen für die: - Unfallversicherung - Krankentaggeldversicherung


name: Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern Amt für Geoinformation

description: Vermarkungsrevision/Ersterhebung, total ca. 1 262 ha (Detaillierte Beschreibung siehe Ausschreibungsunterlagen).

description: Amtliche Vermessung Hasle bei Burgdorf Los 5.

street: Reiterstraße 11

W+H AG

street: Bitziusstraße 15


description: Totalersatz der bestehenden Badewasseraufbereitungsanlage inkl. der Chemikaliendosieranlage und der Steuerungeines öffentlichen Freibades. Die Becken und Leitungen im Erdreich bleiben bestehen.

title: Sanierung, Freibad Weierwise, Wil

Departement Bau Umwelt und Verkehr

street: Hauptstraße 20


name: BERNMOBIL Städtische Verkehrsbetriebe Bern,à l'attention de Jürg Schmid, Eigerplatz 3, 3000 Bern 14, Suisse, Téléphone: 031 321 88 88, Fax: 031 321 82 44, E-mail:

title: Herstellung und Lieferung eines Zweiweg Schienen- und Weichenreinigungsfahrzeugs für die Reinigung von Weichen- und Gleisanlagen.

description: Herstellung und Lieferung eines Zweiweg Schienen- und Weichenreinigungsfahrzeugs für die Reinigung von Weichen- und Tram-Gleisanlagen in der Stadt Bern. Das Fahrzeug muss ab Strasse und auf Schiene saugen können. Das Fahrzeug muss erprobt und bereits in dieser Form im Einsatz stehen.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Triebfahrzeug: 20
Schmutz- und Wasserbehälter: 20
Saugschemel: 20
Infrastruktur: 15
Fahrschemel: 10
Marktposition: 5
Handsauganlage: 5
Preis: 5
Triebfahrzeug: 20
Schmutz- und Wasserbehälter: 20
Saugschemel: 20
Infrastruktur: 15
Fahrschemel: 10
Marktposition: 5
Handsauganlage: 5
Preis: 5


name: Sekundarschulgemeinde Wetzikon-Seegräben Turnhallenstrasse 8, 8620 Wetzikon

title: Neubau Mehrzweckturnhallen Zentrum, 8620 Wetzikon

description: Generalplanerauftrag für den Neubau einer Mehrzweckturnhalle mit Schulräumen.

eligibilityCriteria: Bewerben können sich Architektinnen und Architekten, Arbeitsgemeinschaften und Firmen (Architekturbüros).


title: Flicke Bezirk 7 (1) Belagsarbeiten

description: Belagsreparaturen in Regie

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Transports publics fribourgeois trafic SA (TPF Trafic SA)

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché n° 34: Installations sanitaires.

description: Construction et pose des installations sanitaires.

street: Rue Louis-d'Affry 2 — CP 1536


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description: Projektierung und Realisierung Erweiterung Limmatbrücke mit Teilbearbeitung SIA-Phasen 32/33 und Bearbeitung SIA-Phasen 41 – 53. (vgl. auch Teil A, Kapitel 2.1).

description: Dietikon / Weiningen, Erweiterung Limmatbrücke.

street: Walcheplatz 2

DSP Ingénieure + Planer AG

street: Zürichstrasse 4


name: Inselspital-Stiftung, Universitätsspital Bern Direktion Infrastruktur, Projektmanagement Infrastruktur,à l'attention de Simon Brand, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse, URL http://www.insel.ch

title: Signaletik Inselspital Leuchtstelen

description: Leuchtstelen für Aussensignaletik

eligibilityCriteria: Gemäss Bestimmungen zum Vergabeverfahren, Erfüllungder Kriterien gemäss ÖBV Art. 20 + 24.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: UPK Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik, Basel, BKP 221.1 Fensterbauarbeiten

description: Für die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik soll ein Neubau erstellt werden. Zu erbringen sind sämtliche Fensterbauarbeiten im BKP 221.1.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Preis: 100