name: Service des routes division infrastructure routière

street: place de la Riponne 10


currency: CHF

name: Fehlmann,Bernstrasse 120, 3053 Münchenbuchsee, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Chandieu 8 - 1152 TI - Installations spécifiques sanitaires piscine

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost

title: ZEB, Kehlhof, Partieller Doppelspurausbau.

documentType: tenderNotice

description: Ab der Gemeindegrenze Weinfelden bis kurz vor den Bahnhof Berg wird das heute einspurige Gleis auf einer Länge von ca. 5 km zu einer Doppelspur ausgebaut. Diese Trassee-Erweiterung bedingt Anpassungsarbeiten an diversen bestehenden Kreuzungsbauwerken wie Bachdurchlässen, Wegunterführungen und Bahnübergängen. Der heute durch das Buchtobel führende Viadukt wird durch einen Bahndamm ersetzt, in den ein Bauwerk für den Bachdurchlass und den Fahrweg integriert wird. Der Bahnhof Kehlhof wird behindertengerecht erweitert (2 Aussenperrons und mit einer Personenunterführung). Es sind umfangreiche Hangabtragungen und Dammschüttungen auszuführen. Beim bestehenden Gleis wird der Unter- und Oberbau, inkl. Entwässerung komplett erneuert. Hauptmengen: — Transportpisten und Installationsplätze: 81 500 m². — Schotterspriessungen: 5 000 m². — Baugrubenaushub und Geländeabtrag (fest): 47 000 m³. — Felsabtrag (fest): 5 300 m³. — Abbruch Viadukt: 1 400 m³. — Dammschüttungen (fest): 33 000 m³. — Lieferung Schüttmateriel (fest): 33 000 m³. — Lieferung Primär Materialien (Kiese, fest): 6 000 m³. — Einbau Vorschotterung: 25 000 to. — Böschungssicherungen: 8 600 m². — Entwässerungs-/Sickerleitungen: 10 600 m1. — Pressungen (d= 150 – 600mm; l= 5 – 25m): 31 Stk. — Kabelrohrblöcke: 500 m1. — Bituminöse Sperrschichten (AC Rail): 7 250 to. — Bituminöse Beläge für Strassen: 1 250 to. — Bankettsicherungen: 1 050 m1. — Bohrpfähle: 390 m1. — Spundwände: 1 600 m². — Nagelwände: 1 200 m². — Anker: 540 m1. — SBB Fahrleitungs- und Signalfundamente: 316 St. — Konstruktionsbeton: 6 000 m³. — Bewehrungsstahl: 410 to. — Schalungen: 9 600 m².

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Vulkanplatz 11 / Postfach

Implenia Schweiz AG

street: Binzmühlestrasse 11


title: Gesamtmelioration Avers, Güterstrasse Nr. 5 1. Teil und Zufahrten Z103, Z103A

description: Abtrag/Schüttung ca. 2900 m³; Fundationsmaterial ca. 780 m³; Betonspuren/Betonplatte ca. 495 m²; Entwässerung ca. 200 m; Stützmauer Mx3 ca. 175 m²

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


description: Diverse Abbrucharbeiten: Beton, Mauerwerk, Leichtbauwände, Bodenaufbauten, Bodenbeläge.

description: Neue Dämmungen, Anpassarbeiten bestehender Balkenlagen, neue Bodenaufbauten.

description: Lieferung und Montage einer neuen Selbstbedienungsanlage.

description: Neue Sauberwasserleitungen im Bereich Hof, inkl. Grabarbeiten und neuen Belagsarbeiten.

title: Alters- und Pflegeheim Kühlewil, Englisberg, Umbau Altbau.

description: Der Altbau (erstellt 1892) des Alters- und Pflegeheims muss den aktuellen Bedürfnissen und Vorschriften angepasst werden. Dazu ist eine umfangreiche Innensanierung notwendig. Die Sanierung des Altbaus erfolgt dabei in 3 Etappen. Diverse Einbauten, Wände und Böden müssen dazu insbesondere im Bereich der neuen Nasszellen abgebrochen und neu aufgebaut werden. Dabei werden auch praktisch sämtliche Installationen erneuert. Ebenfalls erneuert werden die Sauberwasserleitungen inkl. Erneuerung von Belagsarbeiten im Hofbereich.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33


title: RUE DE LA TACONNERIE 6 - 1800 - MENUISERIES INTERIEURES

description: Travaux : menuiseries d'intérieures - CFC 273 Estimation : CHF 247'360.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse uniquement peuvent participer.


name: Pool Ailes - Bureau GAU - Groupe Architectes Uni - Brunn + Butty architectes,selon le dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS CFC 274 Portes et parois de sécurité

description: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS, "Bâtiment Central" dans le parc des Bastions, "Bâtiment Jura" (ancien Museum d'Histoire naturelle), "Bâtiment Philosophes" (ancienne école de chimie) situé au bd des Philosophes. Ces constructions sont destinées à regrouper les locaux de la Faculté des Lettres et Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Ville de Lausanne, direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, service d'architecture

description: Le présent appel d’offres a pour but de désigner un planificateur général, en la personne d’un architecte / d’un groupe d’architectes, ainsi que son équipe de spécialistes formés d’un coordinateur technique (CVRSE), d’un ingénieur civil, d’un ingénieur Chauffage-Ventilation-Conditionnement d’air-Refroidissement (CVCR), d’un ingénieur sanitaire et d’un ingénieur en électricité. Il est demandé aux soumissionnaires de développer un projet sur la base du programme établi par le Maître de l’ouvrage quant à la sécurisation, la rénovation, la transformation et l’agrandissement du Théâtre de Vidy – Lausanne et de diriger la réalisation du projet. Ce groupe pourra s’adjoindre les compétences nécessaires d’autres ingénieurs et spécialistes à posteriori.

title: Théâtre de Vidy - Lausanne Sécurisation, rénovation et transformation de la cage de scène et de la salle Charles Apothéloz, nouveaux équipements de scène, études en vue de la création d'une salle de répétition

description: Théâtre de Vidy - Lausanne. Sécurisation, rénovation et transformation de la cage de scène et de la salle Charles Apothéloz, nouveaux équipements de scène, études en vue de la création d'une salle de répétition.

mainProcurementCategory: services

street: Rue du Port-Franc 18

name: «Théâtre de Vidy — CFC 373 — ne pas ouvrir»

Pont 12 Architectes SA

street: rue du Liseron 7


name: Stadt St.Gallen, Stadtplanung, Denkmalpflege

description: Der Auftrag umfasst die Inventarisierung des gesamten Baubestandes der Altstadt der Stadt St.Gallen. Ausgenommen davon sind die Gebäude des Stiftsbezirks, die bereits in einem separaten Auftrag kürzlich umfassend inventarisiert wurden.

title: Inventar der schützenswerten Bauten in der Altstadt (Altstadtinventar)

street: Amtshaus, Neugasse 3

ARGE Altstadtinventar St.Gallen

street: Untere Vogelsangstrasse 11


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N16.04 140066 - BSA Assainissement Develier-Terri-Russelin - Radio (Fourniture et installation d'équipements radio, polycom et GSM) (ID 4970)

description: Tunnel Terri-Russelin - Fourniture, pose du câble rayonnant en centrales techniques pour la couverture GSM et Polycom - Fourniture, montage, mise en service des équipements en centrales pour la diffusion du DAB+ en espace trafic, du GSM et du Polycom en centrales et en galeries de fuite - Fourniture et pose du câble rayonnant en galeries de fuite et en liaison transversales - Tests et mises en services Tranchées couvertes de Develier et de la Beuchille Fourniture et pose du câble rayonnant en centrales techniques pour la couverture GSM et Polycom (Develier uniquement) - Fourniture, montage, mise en service des équipements en centrales pour la diffusion du DAB+ en espace trafic dans la tranchée couverture de la Beuchille - Fourniture, montage, mise en service des équipements en centrales de Develier permettant d'assurer la diffusion du DAB+ en espace trafic, du GSM et du Polycom en centrales techniques - Remplacement des supports du câble rayonnant

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges et le questionnaire technique.


name: Elektro-Bau AG,Helblingstrase 4, 4852 Rothrist, Suisse

title: N01/N02, 080200, VBS SO/AG, Verkehrsbeeinflussungssystem / Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von Schaltgerätekombinationen (SGK), Anpassung und Erweiterungen an bestehende SGK (080200 VBS und 080084 6S HÄWI).

description: Im Rahmen des 6-Spur Ausbaus Verzweigung Härkingen (SO) - Verzweigung Wiggertal (AG) ist die Realisierung eines Verkehrsbeeinflussungssystems (VBS) Solothurn/Aargau (SO/AG) geplant. Das VBS SO/AG ermöglicht neben der Gefahrensignalisation auch die dynamische Geschwindigkeitssignalisation sowie die dynamische Wegweisung und Videoüberwachung. Mit diesen Instrumenten soll eine optimale Verkehrslenkung ermöglicht werden. In diesem Rahmen sollen die Zufahrtsstrecken auf dem Abschnitt Härkingen (SO) - Verzweigung Wiggertal (AG) für die Verkehrsführung während dem 6-Streifen-Ausbau optimiert und angepasst werden. Für das VBS SO/AG werden verteilt auf dem ganzen Projektperimeter diverse Abgänge für die Energieversorgung benötigt. Auf den Zulaufstrecken des 6-Spur-Ausbau Abschnittes müssen bestehende Energiestütz-punkte (ESP, begehbare Kabine) sowie auch Verteilkabinen mit SGK erweitert und angepasst werden. Neue SGK in den ESP und VK müssen auf dem 6-Spur-Ausbau-Abschnitt Härkingen-Wiggertal geliefert, montiert und in Betrieb gesetzt werden. HAUPTMENGEN - Total 16 Stk. NS-Einspeise- und Verteilschränke in ESP - 5 Stk. SGK in Verteilkabinen - Anpassungen/Erweiterung von bestehenden Energieversorgungen bei 6 Stk. ESP und 6 Stk. VK - Interne Verkabelungen in 4 Stk. ESP - Erstellen Realisierungspflichtenheft, Test, Schulung und Dokumentation

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 80
- Investition:
ZK2: ORGANISATION;: 20
unterteilt in::
- (a) Projektorganisation mit Stv. Regelung;: 10
- (b) Bauprogramm des Anbieters;: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 80
- Investition:
ZK2: ORGANISATION;: 20
unterteilt in::
- (a) Projektorganisation mit Stv. Regelung;: 10
- (b) Bauprogramm des Anbieters;: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Kanton Zürich, Finanzdirektion, Amt für Informatik,Zollstrasse 36, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Bot-Lösung

description: ZH


name: Psychiatrische Universitätsklinik Direktion Finanzen und Services Supply Chain Management

description: Beschaffung von CISCO Netzwerkkomponenten.

mainProcurementCategory: goods

street: Lenggstrasse 31

Netcloud AG

street: Schlachthofstrasse 19


name: Universität St. Gallen – Ressort Informatik

title: Outsourcing Sitecore-CMS, Betrieb und Applikationsmanagement.

street: Dufourstrasse 50

Namics AG

street: Bederstrasse 1


name: DETA - Direction générale du génie civil

title: RENOUVELLEMENT DES ESPACES VERTS ET GESTION DES CORDONS BOISES DU DOMAINE PUBLIC CANTONAL DE GENÈVE - TRAVAUX POUR LA RECONVERSION DES SURFACES HORTICOLES ET TRAVAUX DE PLANTATION

description: Les travaux comprennent tous les travaux nécessaires à la plantation et à l’entretien de végétaux sur l'ensemble des sites concernés par le projet (23 sites): - La fourniture et mise en place des matériaux (graviers, terres, copeaux, volige, etc.) - Les travaux préparatoires à la mise en place des matériaux et à la plantation. - La fourniture d’arbres tige ou cépée, d’arbustes, de rudérales et de graines prairie. - La plantation d’arbres tige ou cépée, d’arbustes, de rudérales et le semis prairies. - L’entretien des végétaux et des surfaces sur la période du contrat et du marché. Travaux sont éxecutlés dans l'embarras de la circulation, garantissant la sécurité des usagers de la route.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un État signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil

title: BKP 244 - Lüftungsanlagen

description: gemäss beiliegenden Unerlagen


title: N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial, direction de chantier localisée Tracé et ouvrages d’art

description: Voir point 4.6 « Autres indications ».

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 “Sonstige Angaben”.:


description: Schulraumerweiterung Schulanlage Gadretsch. Die Bestehende Schulanlage wird erweitert sowie Aufgestockt.

title: BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz

Gemeindeverwaltung Sevelen

street: Hauptstrasse 54


name: Burckhardt + Partner AG Architekten Generalplaner,à l'attention de Patrick Flückiger, Dornacherstrasse 210, 4002 Basel, Suisse, Téléphone: 061 338 35 03, E-mail:

title: Reorganisation Werkhof, Umplatzierung Lagerschuppen.

description: Die Eingelassenen Mulden werden demontiert, aufgefüllt und geschlossen. Der best. Lagerschuppen wird komplett inkl. Bodenplatte und Kanalisation abgebrochen und entsorgt. Die östliche Landfläche wird ausgehoben, der Vorplatz wird im Gefälle asphaltiert. Die Entwässerung wird über neue Bodenabläufe in das bestehende Leitungsnetz und in das natürliche Biotop geführt. Neue Bodenplatte schräg für den Lagerschuppen. Der Lagerschopf wird analog Bestand (Holzbau) wieder aufgebaut. Neue Stahlbetonmauern umschliessen den Werkhof. Die Kanalisation wird angepasst.

eligibilityCriteria: Erfüllung der geforderten Eignungskriterien und Nachweise. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen. (Art.15 Abs.7 VRPG)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein. Preisangebot: 100
Die Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein. Preisangebot: 100


title: N13 Tunnel Crapteig SISTO – Los 12, Hauptlos BSA

description: Siehe Punkt 4.5 “Sonstige Angaben“.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5 “Sonstige Angaben“.:


description: Die KVA Linth in Niederurnen verwertet jedes Jahr bis zu 116’000 Tonnen Siedlungs- und Industrieabfälle. Sie produziertÖkostrom, versorgt Unternehmen und Private mit Wärme und rezykliert Metall. Die Anlage besteht seit 1973 und wurde stetigerneuert und modernisiert. Nun steht ein weiterer wegweisender Entwicklungsschritt bevor.Das Projekt umfasst den Ersatz der über 40-jährigen Ofenlinie 2 und eine umfangreiche Ertüchtigung der im Jahr 2001 erbautenOfenlinie 1. Die Abgasreinigungen beider Ofenlinien werden ersetzt und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Eine neueTurbogruppe übernimmt die Stromproduktion und die Schlacke wird künftig trocken ausgebracht. Die Anliefersituation wirdneugestaltet, wozu das vorhandene Zwilag 1 um das Zwilag 2 erweitert und mit dem Abfallbunker verbunden wird. ZurVerbesserung der Verkehrslogistik werden Anlieferungen künftig im neuen Zwilag 2 erfolgen.Der Projektablauf ist im Aufgabenbeschrieb (Teil D) ersichtlich.

title: KVA Linth 2025, Baumanager und örtliche Bauleitung

KVA Linth

street: Im Fennen 1a


name: AlpTransit Gotthard AG, à l'attention de Los 182.01,Zentralstrasse 5, 6003 Luzern, Suisse, Téléphone: +41 41 226 06 06, Fax: +41 41 226 06 00, E-mail:

title: Los 182.01 Ersatzwasserbeschaffung Silenerboden Baumeisterarbeiten Schützenschachen - RB Ellbogen - Selderboden

description: Werkleitungsbau für Abwasser, Kabelrohranlage und Wasserversorgung (ohne Lieferung / Montage Wasserleitung). Grabenlänge gesamthaft ca. 1‘800 m. Normal-Grabentiefen zwischen 1.20 m und 1.70 m, lokal bis 2.50 m. Wasserbauarbeiten rechtsseitig der Reuss zur Sanierung der rechtsseitigen Ufersicherung (Blocksatz, Buhnen, Vorgrund) und Abtrag Kiesbank linksseitig in Reuss über eine Länge von rund 300 m, inklusive Lieferung von Blöcken mit Einzelgewicht bis ca. 4 to. Zeitgleiche Bauausführung in mehreren Abschnitten innerhalb der ausgeschriebenen Arbeiten und koordiniert mit weiteren durch die Bauherrschaft beauftragten Unternehmern.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
ZK 1, Angebotpreis (inkl. Optionen, Rabatt und Skonto abgezo-gen, exkl. MWST),: 65
ZK 2, Termine mit folgenden Unterkriterien,: 20
ZK 2.1, Plausibilität des Bauprogramms,: 25
ZK 2.2, Einhaltung der Eck- und Endtermine,: 25
ZK 2.3, Zweckmässigkeit vorgesehener Bauablauf,: 20
ZK 2.4, Regelung der Schnittstellen,: 30
ZK 3, Zweckmässigkeit Organisation mit folgen-den Unterkriterien:: 15
ZK 3.1, Zweckmässigkeit Organisation Baustelle,: 30
ZK 3.2, Fachliche und personelle Organisation der Baustelle (Organigramm),: 20
ZK 3.3, Vorgesehene personelle Mittel,: 15
ZK 3.4, Kapazität der eingesetzten techn. Mittel,: 25
ZK 3.5, System der Arbeitssicherheit,: 10


name: Gemeinde Rüschlikon, Pilgerweg 29, 8803 Rüschlikon

title: Neubau Schulhaus Trakt C, Fenster aus Holz/Metall

description: Fenster aus Holz/Metall

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualität: 40
Leistungsfähigkeit: 5
Lehrbetrieb: 5


title: KSM: BKP 235.8 KNX (Automationsebene).

description: Beim Objekt handelt es sich um einen Neu- und Umbau einer Schulhausanlage aus dem Jahr 1957, welches unter Denkmalschutz steht. Das Grundstück liegt in der Gemeinde Menzingen/Kanton Zug neben dem Dorf auf einer Anhöhe.

Hochbauamt Kanton Zug

street: Aabachstr. 5

Eugen Erzinger AG

street: Zugerstrasse 8


title: Erneuerung Marchgraben-Hirzboden

description: Verbreiterung Kurvenbereiche, Teilersatz Brücke über den Marchgraben, Stabilisierung äussere Fahrbahnhälfte mittels Bankettmauer, Belagsersatz, Erneuerung Strassenentwässerung

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 60
ZK 2: Fachkompetenz Schlüsselpersonen: 20
ZK 3: Bauvorgang und Bauprogramm, Logistik: 20


name: Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Lot 1 — lot partiel 1.1 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans les domaines de l’intégration d’application et des télécommunications. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 2 — lot partiel 2.1 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine de la bureautique. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 1 — lot partiel 1.2 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans les domaines de l’intégration d’application et des télécommunications. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 3 — lot partiel 3.1 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine du développement de logiciels. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 4 — lot partiel 4.1 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine des solutions d'affaires informatiques. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 5 — lot partiel 5.1 Services de soutien aux projets. Nombre d’adjudicataires: 2

description: Lot 5 — lot partiel 5.2 Services de soutien de projets. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 4 — lot partiel 4.2 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine des solutions d'affaires informatiques. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 3 — lot partiel 3.2 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine du développement de logiciels. Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 2 — lot partiel 2.2 Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine de la bureautique. Nombre d’adjudicataires: 2.

title: (20076) 609 Gestion et soutien des projets TIC

description: Avec le présent appel d’offres, nous recherchons des partenaires techniquement spécialisés, expérimentés et compétents qui peuvent offrir des services dans le domaine de la gestion de projets classiques, hybrides ou agiles. Ces services sont divisés en cinq domaines spécialisés. Chaque domaine sera soumis à un appel d'offres individuel. Le volume d’acquisition optionnel maximal pour tous le 5 lots atteint 77 000 000 CHF. L'achat correspondant est effectué dans le cadre d'un processus dit «en cascade» (procedure de commande selon chapitre 4.2 du contrat-cadre).

street: Fellerstrasse 21

Ironforge Consulting AG

street: Thunstrasse 162

street: Chutzenstrasse 24

Coopers IT Services AG

street: Seestrasse 72b

Avega IT AG

street: Parkterrasse 14

NOVO Business Consultants AG

street: Gutenbergstrasse 50


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Stade olympique de la Pontaise - Rénovation

description: Stade olympique de la Pontaise Installations électriques CFC 23 Montant DG HT: CHF 318'000.-

eligibilityCriteria: Français


title: Ausschreibung Krankentaggeldversicherung per 01.01.2016


title: KW Jungbach –Druckleitungsbau in duktilem Guss

description: Das Wasser des Jungbaches wird im Jungtal auf einer Höhe von ca. 2’360 m.ü.M. gefasst und entsandet. Unmittelbar anschliessend an den Entsander befindet sich das Regulierbecken mit einem Volumen von ca. 80 m3, welches zur Steuerung der Turbinen erforderlich ist. Entsander und Regulierbecken sind vollständig unterirdisch angelegt, sichtbar bleibt nur der Zugang zur Schieberkammer. Durch eine vollkommen eingeerdete Druckleitung mit einer Länge von ca. 2'800 m gelangt das Wasser zur Zentrale, welche in einer neu zu erstellenden Felskaverne untergebracht ist. Diese liegt unmittelbar neben dem bereits bestehenden Entsander der Nebenfassung Jungbach auf einer Höhe von rund 1'260 m. Die Erstellung der Fassung, des Entsanders inkl. Regulierbecken und der Zentralenkaverne ist jedoch nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Zugänglichkeit mit LKW’s ist nicht möglich. Für den Bau der Anlagen dürfen keine Zufahrtsstrassen oder Pisten erstellt werden. Die Materialtransporte für die Erstellung der Fassung, des Entsanders, des Regulierbeckens sowie der Druckleitung erfolgen mit dem Helikopter. Die Arbeiten an der Druckleitung umfassen folgende Hauptquantitäten: Los 2: Leitungsbau für die Druckleitung (1‘750 m Gussleitung DN 500, bis 64 bar; 710 m Gussleitung DN 400, 64 bis 92 bar) Nähere Angaben sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Erfahrung, Qualität: 30
Termine: 20
Preis: 50
Erfahrung, Qualität: 30
Termine: 20


title: Neubau Kindergarten Rosswinkel, Effretikon - BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten


name: Stadt Rapperswil-Jona Hochbau,à l'attention de André Heel, St. Gallerstrasse 40, 8645 Jona, Suisse, Téléphone: 055 225 70 10, Fax: 055 225 70 11, E-mail:

title: Sanierung und Erneuerung Schwimmbad Lido und Neubau Sockelgebäude

description: Dienstleistungsauftrag für Bauingenieurleistungen: Abbrüche, Aushub und Fundationen in Seenähe, Stahlbetonbau Neu wie auch im An- und Umbaukontext

eligibilityCriteria: gemäss Unterlagen


name: Office fédéral de l'environnement OFEV, division protection de l'air et produits chimiques

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung werden 48 Kalibratoreinheiten für die Messstationen des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe beschafft. Dies umfasst Einheiten zur Verdünnung von Gasen, Einheiten mit einem Ozongenerator, Einheiten zur Gasdosierung und Einheiten mit einem Permeationsofen.

title: Kalibratoren für das NABEL.

street: Worblentalstrasse 68, Ittigen

name: Projet «Biosurveillance par les mousses 2020» — WTO, ne pas ouvrir SVP

Deltatech AG

street: Hauptstrasse 34A


name: huggenbergerfries Architekten AG ETH SIA BSA

title: Studienauftrag Generalplanerevaluation zur Sanierung und Erweiterung Klinik Königsfelden

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Administration communale Service technique

description: Le présent appel d'offres a pour objet la collecte, pesage et enlèvement des ordures ménagères et commerciales sur l’ensemble du territoire de la Commune de Fully ainsi que leur acheminement vers le lieu de traitement, en l’occurrence l’usine d’incinération de SATOM SA à Monthey

title: Ramassage et transport des ordures ménagères et commerciales sur le territoire de la Commune de Fully

street: Rue de l'Eglise 46


name: Lenovo (Schweiz) GmbH,Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL VPRHO DABS,Bâtiment MA, Station 8, 1015 Lausanne, Suisse, Fax: +41 21 693 02 02, E-mail:

title: Serveurs généralisés @ EPFL

description: L’EPFL a décidé de rationaliser ses serveurs en les concentrant sur trois fournisseurs capables de : •Faire une proposition pour chaque catégorie décrite. •Donner la possibilité de faire des configurations personnalisées dans la gamme serveurs et ses accessoires •Mettre en place, pour l'ensemble des références, un catalogue électronique intégré à Ivalua Buyer v8. •Faire profiter à toute l’EPFL de prix préférentiels •Aider à mettre en place un catalogue de serveurs basé sur les catégories. En d'autres termes, l’objectif du présent appel d’offres est de choisir trois fournisseurs capables de faire la meilleure offre tant en termes de prix que de niveau de service. L'adjudication sera faite pour un achat maximal de 500 serveurs sur 5 ans.

eligibilityCriteria: selon le Cahier des Charges


name: Etablissement public franco-suisse,posfach 43, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, E-mail:

description: Fourniture, installation et mise en service d'un système d'informations météo avec stations automatiques du réseau de capteurs réseau routier + piste et du traitement de données. Démarrage prévisionnel du lot 1: Juin 2020

description: Maintenance du système et des équipements du lot 1 Démarrage: à réception du lot 1

title: FOURNITURE, MISE EN ŒUVRE ET MAINTENANCE D’UN SYSTÈME D’INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES AÉROPORTUAIRES

description: Fourniture, installation et déploiement et maintenance d’un système d’information comprenant un ensemble de stations météorologiques automatiques ainsi qu’un réseau de capteurs au sol (piste et réseau routier), d’une solution logicielle

eligibilityCriteria: Se référer aux indications figurant dans l’article 4 du RC pour les conditions administratives ainsi que pour les conditions minimales de caractère financier, économique, technique et professionnel à remplir. Ne peuvent accéder à un marché de l'aéroport que les seules entreprises qui sont en règle avec les situations précisées dans la lettre de candidature.


title: Ersatzbeschaffung Smartinfo SIG4i - Anzeige-Endgerät für dynamische Fahrgastinformation mit proprietärer Anbindung an das LIO500 Betriebsleitsystems (RBL) von BERNMOBIL

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: (b1418) Für den Erweiterungsbau und die Sanierung der bestehenden Infrastrukturgebäude der swisstopo an der Seftigenstraße 264 in Wabern, wird ein Generalplanerteam gesucht.

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

Suter + Partner AG Architekten

street: Thunstrasse 95


name: GFA Consulting Group GmbH, VEK Consulting, Swiss TPH

name: Cooperation with Eastern Europe/CIS Division

title: Health Facilities' Autonomy (HFA) in Kyrgyzstan.

description: Kyrgyzstan has carried out health reforms over the last 15 years, resulted in measurable improvements of the quality of health care. Despite this, the management of the health facilities remains centralized and not very inefficient. As a consequence, managerial capacities of health facilities and use of limited resources are still sub-optimal. This project intends to improve the efficiency and quality of the health care services by increasing the autonomy of health facilities in provision of their services. The implementing partner (Bidder) will be an agency/consortium with international expertise, which will have responsibility for overall project implementation, will provide technical assistance and thematic backstopping to local partners and facilitate the HFA reforms process. This approach to project implementation implies that most activities will be implemented by local stakeholders, who will be benefiting from technical assistance and backstopping of implementing partner. Implementation modalities shall be proposed by applicant organisation, and agreed upon jointly with stakeholders during the project design phase of 3 month. The Implementing partner will support the MOH in leading the process, develop the plans and technical elements for the project, provide technical expertise, training and support to government partners at each level, and monitor implementation through quarterly and yearly reports. While reporting to the Steering Technical Committee, it will interface and work with the different levels of the project organization, from the Steering Committee to the regional level to local facilities. MOH has recommended that two local non-profit organisation, the Hospital Association (HA) and the Family Group Practice and Nurses Association (FGPNA), be actively involved in the project given their long-time involvement in health reforms in the country and the importance of the groups they represent. The Implementing Partner will need to develop partnership arrangements with these local partners. The project implementing partner will have responsibility for overall project implementation.

street: Freiburgstrasse 130

street: Eulenkrugstr. 82

countryName: DE


name: Stadt Kloten, Tiefbau / Unterhalt + Forst

title: Sanierung Am Balsberg, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Stadt Kloten: - Strasse: Tragschichten AC T: ca. 520 t Deckschicht AC: ca. 230 t -Gehweg: Tragschicht ACT: ca. 180 t Deckschicht AC: ca. 90 t - Randabschlüsse: ca. 1450 m - Strassenfläche: ca. 2‘670 m2 Industrielle Betriebe Kloten AG: - WL NW 125/150: ca. 400 m - Gas NW 225 ca. 360 m - EW NW 60 - 150: ca. 450 m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau (Sanierungen im Innerortsbereich)


name: HAMARD SA,Chemin des Léchères3, 1217 Meyrin, Suisse

name: Service des ouvrages d’art,Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 1, Suisse

title: OA 5308 - Tunnel de Carouge Mise en conformité des équipements EES de l’ouvrage Lot 11 - Eclairage

description: Travaux de rénovation des équipements d’exploitation et de sécurité (EES) du tunnel de Carouge, situé sur la route du Val d’Arve à CH-1227 CAROUGE, entre les routes de Saint-Julien et de Veyrier. Le présent appel d’offres concerne l'installation d'équipements d'éclairage

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: E. Biaggini SA,Via Al Pian 1, 6593 Cadenazzo, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b704-10) UFSPO, 4a tappa dell’ampliamento del Centro Sportivo Tenero (CST) con la costruzione di una palestra, il completamento del campeggio e l’ampliamento del parcheggio. CCC 247

description: La 4a tappa del CST, prevede la realizzazione di una palestra, il completamento del campeggio e l’ampliamento del parcheggio. Il presente bando di gara ha per oggetto la realizzazione di quanto riportato nel Descrittivo e modulo d’offerta allegato per la refrigerazione industriale. CCC 247 Refrigerazione industriale comprende i seguenti: - CCC 24/ CPN 102 Disposizioni particolari - CCC 247.81/ CPN 461 Impianti di refrigerazione - CCC 247.82/ CPN 461 Celle frigorifere - CCC 247.83/ CPN 461 Sottomobili e vetrine - CCC 247.84/ CPN 461 Abbattitore - CCC 249.0/ CPN 451 Lavori a regia - CCC 249.1/ CPN 461 Manutenzione - CCC 249.2/ CPN 451 Costi secondari

eligibilityCriteria: senza indicazioni

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Gesamtsanierung Stadttheater Bern, Demontagen

description: Abbruch nicht tragende Wände, Abbruch Theatersessel, Demontage diverser denkmalgeschützter Bauteile, Abbruch Bodenbeläge, diverse Arbeiten. Arbeit im 2-Schichtbetrieb.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet eine obligatorische Begehung statt am Mittwoch, 26. November 2014, 08.00 Uhr beim Konzerttheater Bern, Kornhausplatz 20, Bern, vor Haupteingang. Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (80 %): Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1:
Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x:
0.8 = 4 Punkte.:
- Referenz Historische Bausubstanz (20 %): Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen mit historischer Bausubstanz nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte deren Fertigstellung nicht mehr als 10 Jahre zurückliegt. Mindestens eine Referenz muss die Leistung des in diesem Devis enthaltenem BKP beinhalten.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 10 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (80 %): Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1:
Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x:
0.8 = 4 Punkte.:
- Referenz Historische Bausubstanz (20 %): Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen mit historischer Bausubstanz nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte deren Fertigstellung nicht mehr als 10 Jahre zurückliegt. Mindestens eine Referenz muss die Leistung des in diesem Devis enthaltenem BKP beinhalten.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 10 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


description: Le projet de doublement de la voie Gléresse-Douanne a pour objectif la suppression du Dernier goulet d’étranglement de la ligne du pied du Jura entre Lausanne et Bienne, situé entre les KM 93,6 et 95,6 de la ligne 210. L’exiguïté de l’espace disponible entre le lac et le versant, avec la présence de la route nationale N5 et de la route cantonale, conduit à réaliser un nouveau tunnel à double voie. Les prestations consistent essentiellement en la réalisation des objets suivants: — tranchée couverte côté Ouest; — viaduc de la bretelle N5; — nouveau tunnel; — sorties de secours; — galeries d’air frais; — tranchée couverte côté Est; — passage inférieur de la source Brunnmühli; — remblayage lacustre et dalle semelle; — travaux de technique ferroviaire; —— voies ballastées et rigides; —— lignes de contact; —— signalétiques, équipements; — déconstruction et réaménagement de l’ancienne voie; — transport de matériaux; — aménagement paysager;

title: Doublement de la voie Gléresse-Douanne/lot 2 /Tunnel de Ligerz

description: Le projet de doublement de la voie Gléresse-Douanne a pour objectif la suppression du dernier goulet d’étranglement de la ligne du pied du Jura entre Lausanne et Bienne, situé entre les km 93.6 et 95.6 de la ligne 210. L’exiguïté de l’espace disponible entre le lac et le versant, avec la présence de la route nationale N5 et de la route cantonale, conduit à réaliser un nouveau tunnel à double voie. Les prestations consistent essentiellement en la réalisation des objets suivants : •Tranchée couverte côté ouest •Viaduc de la bretelle N5 •Nouveau tunnel •Sorties de secours •Galeries d’air frais •Tranchée couverte côté est •Passage inférieur de la source Brunnmühli •Remblayage lacustre et dalle semelle •Travaux de technique ferroviaire oVoies ballastées et rigides oLignes de contact oSignalétiques, équipements •Déconstruction et réaménagement de l’ancienne voie •Transport de matériaux •Aménagement paysager

street: Avenue de la Gare 43


name: Enz Pflästerungen & Natursteinbeläge GmbH

title: 228.1 Storen 258 Kücheneinrichtungen 281.6 Bodenbeläge: Naturstein 372.1 Wäscheabwurf-Anlagen

description: Erweiterungsbau Martinsheim Visp: Erweiterung Zimmertrakt / Ergänzung Infrastruktur Bestand.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Pilotprojekt CBR Kraftwerk Herrentöbeli


description: Kanal-Innensanierung, Honorarberechtigte Bausumme 11 Mio. Franken.

title: Am Katzenbach, Kanal-Innensanierung

Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung

street: Werdmühleplatz 3


title: Travaux de construction pour conduites

description: - Grabarbeiten / Transporte: je 1'400 m3 - Kabelrohrblöcke erstellen: 700 m1 inkl. liefern Kabelschutzrohre und Formstücke: - PE 132/120: 2'500 m1 - PE 92/80: 1'500 m1 - PE 72/60: 1'000 m1 - Ortbeton-Kabelschächte: 2 Stk. - Verteilkabine inkl. Vorschacht versetzen: 4 Stk. - Materiallieferungen / Auffüllungen (Sand / Kies): 900 m3 - Bituminöse Beläge: 460 t

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Referenzen der Schlüsselpersonen (Bauführer, Polier): 20
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Referenzen der Schlüsselpersonen (Bauführer, Polier): 20
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


title: Schaffhausen, Perron Gleis 6, Verbreiterung PU Löwengässchen

description: - Neubau Perron inkl. Zugänge zu den Unterführungen - Verbreitung Personenunterführung - Baugrubenabschlüsse (Rühlwandarbeiten) - Strassenbauarbeiten - Werkleitungsarbeiten - Fertigstellungsarbeiten Vorausmasse (ca.): - Rühlwandträger 94 to - Aushub 3'500 m3 - Wandkies 1'600 m3 - Perronkantwinkel 172 m' - Strassenbau, Belag 600 to - Randsteine 220 m' - Kabelschutzrohre 1'000 m' - Schalung 2'200 m2 - Armierung 90 to - Beton 880 m3 - Entwässerung 250 m' - Entwässerungsschächte 35 Stk - Stahlbau 4'000 kg

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine Kosten. Abrufbar über www.simap.ch

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität.:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 40
Nachweise::
1.1 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (je 2 Referenzen für Bauführer und Polier).:
1.2 Polier und Polier Stv verfügen über Ausweis Sicherheitsschef privat.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(: 40
Nachweise::
2.1 Baustellenorganigramm.:
2.2 Bauprogramm mit vorgesehener Arbeitsleistung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 20
Nachweis::
3.1 Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 320 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil).:
2.Qualität.:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
1.Einhaltung der geforderten Qualität::
(: 40
Nachweise::
1.1 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (je 2 Referenzen für Bauführer und Polier).:
1.2 Polier und Polier Stv verfügen über Ausweis Sicherheitsschef privat.:
2.Gewähr für die Einhaltung Termin::
(: 40
Nachweise::
2.1 Baustellenorganigramm.:
2.2 Bauprogramm mit vorgesehener Arbeitsleistung.:
3.Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik::
(: 20
Nachweis::
3.1 Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 320 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Schadstoffsanierung im Rahmen der Sanierungsarbeiten Schulhaus Lochacker in Reinach.

title: SEK I Reinach / Gesamtsanierung Schulhaus Lochacker / Schadstoffsanierung

street: Rheinstrasse 29

Implenia Schweiz AG

street: Sternenfeldstrasse 14


title: Generalsekretariat der Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES

description: Führung des Generalsekretariats für Vorstand und Konferenz (Korrespondenz, Erstellen von Berichten und Umfragen, Einladung zu Plenarversammlungen, Teilnahme an Sitzungen), dazu gehören - juristische Facharbeit und - administrative Unterstützung. Für weitere Angaben vgl. Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: Keine


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Jonathan Neininger,Predigergasse 12, 3000 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: Couverture

description: Attikadach. Attikaterrasse, Erdgeschossterrasse: Abbrüche, Entsorgung und Neuerstellung der Flachdächer, inkl. Spenglerarbeiten - Einbau 3 neue Wohnungen im EG - Sanierung Nasszellen best. Wohnungen 1.-3.OG und Waschen Attika - Erweiterung Personenlift bis best. A-EH resp. Attika-Geschoss - Sanierung Flachdächer Attika-Dach, Attika- und EG-Terrasse

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (80 %):
- Referenzen (20 %): Zwei Referenzen der letzten 5 Jahre in vergleichbarer Grösse und Ausführung.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (80 %):
- Referenzen (20 %): Zwei Referenzen der letzten 5 Jahre in vergleichbarer Grösse und Ausführung.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: ASB auto secours Lausanne S.A.,Chemin du Martinet2, 1007 Lausanne, Suisse

name: Police municipale de Lausanne, à l'attention de Antoine Golay,rue Saint-Martin 33, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 315 15 15, E-mail:

title: Evacuation des véhicules automobiles sur le territoire de la commune de Lausanne pour le compte de celle-ci.

description: Voir dossier d'appel d'offres


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de Sylvain Moritz,Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

description: Rénovation du Centre Sportif Cantonal d'Ovronnaz (CSCO) Bâtiment B01 : Logement Bâtiment B02 : Salle de gymnastique Bâtiment B03 : Halle d'athlétisme

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art.15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Villmergen / Hilfikon, Hochwasserrückhaltebecken Schloss am Erusbach

description: Die baulichen Massnahmen für das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) umfassen das Dammbauwerk mit den Nebenanlagen (Hochwasserentlastung, Grundablass und Grobrechen) sowie die Erschliessungswege und (ökologische) Begleitmassnahmen. Hauptmengen: Erdbau- und Wasserbauarbeiten: - Rodungsarbeiten 4'000 m2 - Aushub 28'000 m3 - Transporte 28'000 m3 - Materiallieferungen und Dammschüttung mit Moränenmaterial 64'000 m3 - Natursteine 5'300 t - Kanalisation Doppelrohrleitung PE 120 m Ortbetonbau Grundablass Erusbach: Länge 75.00 m, Innenbreite 3.00 m, Innenhöhe 3.50 m - Beton 760 m3 - Schalung 1'500 m2 - Bewehrung (schlaff) 76 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Service des ponts et chaussées, Office des routes cantonales,Rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, Suisse

title: H10 Tunnel du Bois des Rutelins - Infrastructures

description: Les fournitures et travaux, objets du présent appel d'offres, comprennent l'étude, la construction, le transport, le montage, les tests et la mise en service.

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


name: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif)

title: Schacht- und Leitungsreinigung 2022 - 2024, Agglo Luzern Ost, Seetal

description: Jährliche Reinigung der Schächte und Leitungen entlang der Kantonsstrassen.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Swiss Post Solutions AG,Pfingstweidstrasse60 b, 8005 Zürich, Suisse

title: Mandat de prestations pour la distribution et le tri du courrier interne et externe

description: Prestations de distribution et de tri du courrier interne et externe auprès des sites d’exploitation de l’Hospice général

eligibilityCriteria: conformément au dossier d'appel d'offres


description: Präqualifikation mit anschliessendem Studienauftrag im Dialogverfahren, Erweiterung Schulräume (inkl. Tagesschule und Kindergarten) und Mehrzweckhalle

title: Entwicklung Areal Sekundarschule Roggwil

procurementMethod: selective

Einwohnergemeinde Roggwil

street: Bahnhofstrasse 8


title: Lieferung von NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

description: Nach Pflichtenheft vom Februar 2015


name: Universität Zürich, Infrastruktur Bedarfsmanagement Infrastruktur,à l'attention de Johanna Vogt, Stampfenbachstrasse 73, 8006 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0)44 635 41 69, E-mail:

title: Routine-TEM

documentType: cancellationDetails

description: Die Universität Zürich beabsichtigt ein Transmissionselektronenmikroskop für die Untersuchung von biologischen Proben zu beschaffen. Das angebotene Gerät muss in einer Multiuser Umgebung eingesetzt werden können und einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen. Das System muss für das automatische Abbilden von Probenflächen bis zu 2 mm Durchmesser geeignet sein. Das System muss eine Auflösung von 1 nm erreichen und eine Beschleunigungsspannung von bis zu 120 keV aufweisen.


name: MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl,Rue des Moulins 48, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 021 921 58 74, Fax: 021 922 85 79, E-mail:

title: Assainissement des chaussées et des canalisations sur les chemins de la Pérose (340m) et de l'Ecouralaz (510m)

description: Chaussée/routes Les travaux suivants seront réalisés : - Démolition des enrobés bitumineux et de la fondation routière - Mise en place d’un coffre et d’une planie en grave - Pose de différentes bordures et bordurettes - Pose d’éléments équerres préfabriqués avec reprise de talus - Mise en place d’une couche de fondation (70mm) et d’un tapis (30mm) sur toute la surface - Afin d’élargir le carrefour, un mur de soutènement doit être créé (env. 30 m). Canalisations Les travaux suivants seront réalisés : - Pose de tuyaux PP Ø 160 à 400 pour les réseaux EU/EC - Création de chambres de contrôle et de dépotoirs - Mise en place de grilles et de caniveau

eligibilityCriteria: Voir conditions générales du Maître d'Ouvrage.


name: Politische Gemeinde Affoltern am Albis,à l'attention de Immobilienamt, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis, Suisse, Téléphone: 044 762 56 46, Fax: 044 762 56 93, E-mail:

title: BKP 224.1 Bedachungen inkl. BKP 222 Spenglerarbeiten, BKP 223 Blitzschutz

description: siehe Unterlagen


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Oberingenieurkreis IV,à l'attention de Anna Steiner, Dunantstrasse 13, 3400 Burgdorf, Suisse, Téléphone: 031 635 53 00, E-mail:

title: Sanierung Ortsdurchfahrt Abschnitt Dorfstrasse, Hindelbank

description: Leistungen basierend auf der Ordnung SIA 103 für die Teilphasen Bauprojekt bis Inbetriebnahme/Abschluss. Der genaue Aufgabenbeschrieb sowie Ergänzungen und Präzisierungen sind in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 30
Fachkompetenz Projektleiter: 20
Fachkompetenz Bauleiter: 20
Auftragsanalyse: 20
Planungsprogramm: 10


name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny,La Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/691.53.61, Fax: 021/691.53.66, E-mail:

title: Rénovation et agrandissement de la Ferme de Dorigny

description: Rénovation de la Ferme de Dorigny avec l'aménagement d'un abri de biens culturels destiné à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans le dossier


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Markt und Kunden Verrechnung, MG

description: Diese Ausschreibung umfasst die Auswahl des Netzwerkpartners für den eBill-Versand im B2C- und B2B-Bereich. Einführungsdienstleistungen wie die Konzeptionierung und Umsetzung der Anbindung auf die neue technische Lösung in der bestehenden SAP Umgebung werden separat betrachtet und sind durch den Netzwerkpartner nicht zu offerieren. Der Auftrag umfasst alle Dienstleistungen zur Sicherstellung des elektronischen Rechnungsversands, gemäß den Ausschreibungsunterlagen.

description: Dienstleistungen für elektronischen Rechnungsversand.

street: Tramstrasse 35

PostFinance AG

street: Mingerstrasse 20


name: Baukostenplanung Ernst AG,à l'attention de Bernhard Covantes, Thunstrasse 7, Postfach 13, 3000 Bern 6, Suisse, E-mail:

title: Baumeisterarbeiten

description: Erstellung zweier Neubauten: - Wohnheim (Hauptbau): Grundfläche 43.95 x 18.70 m / Gebäudehöhe max. 10.00 m. - Pavillon: Grundfläche 11.65 x 9.00 m / Gebäudehöhe ca 4.20 m. Umbau des bestehenden Schulhauses: - Umbau Schulhaus: Grundlfäche unverändert / Liftanbau 2.33 x 2.10 m / Höhe ca. 11.70 m Massivbauweise in Beton- und Mauerwerkskonstruktion, Fassaden im Wohnheim in Aussenisolation, Pavillon in Sichtbeton, Flachdächer extensiv begrünt. Schulhaus unverändert. Autoabstellplätze in Sickerasphalt. Vorplatz in Asphalt.

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen.


name: Service des Travaux et de l'Environnement, à l'attention de Vincent Nicolet,Rue de l'Ancien-Stand 4, case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, E-mail:

title: Commune d'Yverdon-les-Bains, rue du Valentin. Réfection générale de la chaussée et des infrastructures souterraines

description: Superstructure routière pour la rue du Valentin sur environ 1'700m2. Conduites eaux, gaz, électricité et éclairage public sur environ 250m. Fouille et terrassement ~ 2'500m3. Béton bitumineux ~ 800to.

eligibilityCriteria: Entreprises de construction génie civil inscrites au Registre du Commerce. Respect des conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud. Autres conditions selon dossier d'appel d'offres.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Das Projekt „Aarau Ost – Birrfeld 6-Streifenausbau“ ist Bestandteil des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz (PEB). Das Projekt sieht einen Ausbau der N01 vom Anschluss Aarau Ost (50, inkl. Anschluss T5) bis und mit der Verzweigung Birrfeld (53) auf 2×3 Fahrstreifen vor. Der Ausbau erstreckt sich über eine Länge von ca. 13 km und umfasst auch die Anschlüsse Lenzburg und Mägenwil und die Halbüberdeckung Lenzburg. Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet die Projektierung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (Energieversorgung, Beleuchtung, Signalisation, Überwachungsanlagen, Kommunikation & Leittechnik, Kabelanlagen, Nebeneinrichtungen und Anforderungen BSA an Bau) im genannten Projekt. Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Phasen Generelles Projekt / Erhaltungskonzept und optional auf die Phase Ausführungsprojekt / Massnahmenkonzept.

title: N01, 160065, 6S AAO BIR, Aarau-Est — Birrfeld élargissement à 6 voies / prestations d’ingénieur EES

description: Das Projekt „Aarau Ost – Birrfeld 6-Streifenausbau“ ist Bestandteil des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz (PEB). Das Projekt sieht einen Ausbau der N01 vom Anschluss Aarau Ost (50, inkl. Anschluss T5) bis und mit der Verzweigung Birrfeld (53) auf 2 × 3 Fahrstreifen vor. Der Ausbau erstreckt sich über eine Länge von ca. 13 km und umfasst auch die Anschlüsse Lenzburg und Mägenwil und die Halbüberdeckung Lenzburg. Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet die Projektierung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (Energieversorgung, Beleuchtung, Signalisation, Überwachungsanlagen, Kommunikation & Leittechnik, Kabelanlagen, Nebeneinrichtungen und Anforderungen BSA an Bau) im genannten Projekt. Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Phasen Generelles Projekt / Erhaltungskonzept und optional auf die Phase Ausführungsprojekt / Massnahmenkonzept.

street: Brühlstrasse 3

Scherler AG

street: Friedentalstrasse 43


title: BKP 214 Innenverkleidung aus Holz Turnhalle

description: Der neue Schultrakt soll Platz für 23 Klassen (Kindergarten, Unter-, Mittel- und Oberstufe anbieten). Es ist zusätzlich ein Sport- und Mehrzwecktrakt geplant. Der Perimeter des neuen Schulhauses befindet sich auf dem ehemaligen Züblin Areal in Schlieren West, einem langgestreckten Stadtteil zwischen der meistbefahrenen Bahnstrecke des Zürcher Limmattals und der Badenerstrasse mit der zukünftigen Limmattalbahn. Der Bezug des neuen Schulhauses ist auf Frühling 2017 geplant. Der Kopfbau des Schultraktes hat 6 Geschosse, der Flachbau des Schultraktes hat 4 Geschosse (mit Untergeschoss). Der Sport-/Mehrzwecktrakt hat 1 bis 3 Geschosse.


description: Études de variantes d'assainissement du point de vue des éclusées.

title: Ouvrage hydroélectrique du Châtelot — assainissement selon LEAUX 2011 — études éclusées

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Groupe E SA

street: Route de Morat 135


name: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, Wohlen AG

title: INTEGRA NEULAND - BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

description: Neubau des Hauptgebäudes der Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, mit Werkstätten, Verwaltung, Wäscherei und Mensa.


name: Service Achats, à l'attention de Stéphane Deillon,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Projet de rénovation du poste 125kV de La Veyre. Poste GIS 145 kV

description: Le poste de la Veyre est un point névralgique pour l’alimentation de la Riviera. Plusieurs clients importants y sont raccordés. C’est également le 7ème poste le plus important au regard du SAIDI (15 min d’interruption représentent 0.66 min). De plus, en cas de défaillance majeure des installations 125 kV, il n’est aujourd’hui plus possible de reprendre l’ensemble des clients depuis les deux postes adjacents de Puidoux et Sonzier. Les équipements HT du poste de la Veyre datent, pour l’essentiel, de 1968 et sont obsolètes Actuellement, le poste de la Veyre est alimenté par deux départs 125 kV : l’un en piquage sur la ligne à forte capacité St-Triphon – Romanel réalisé sous la forme d’une ligne à trois points, Sonzier – Romanel – La Veyre, et l’autre départ vient du poste de Puidoux. Cette topologie en piquage permet à Alpiq d’assurer le transit maximum sur la ligne FC St-Triphon – Romanel, qui est une ligne 220 kV déclassée à 125 kV. Toutefois, ce schéma ne permet pas de valoriser pleinement les investissements des SIL au poste de Pierre-de-Plan, la ligne Pierre-de-Plan – La Veyre étant retirée de l’exploitation et mise à terre. Le nouveau poste 125 kV de la Veyre sera dimensionné pour assurer le transit de la ligne FC et ainsi les lignes Sonzier et Romanel y seront introduites. Les deux lignes en direction de Puidoux et de Pierre-de-Plan seront également introduites, ce qui améliorera considérablement la sécurité et la souplesse d’exploitation.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Commune de Mervelier, à l'attention de Conseil communal de Mervelier,Rue de l'Eglise 4, 2827 Mervelier, Suisse, Téléphone: 032 438 80 38, Fax: 032 438 80 92

title: Réfection du chemin de la ferme et de la loge du Grand Mont

description: 1 ) Chemins goudronnés et accès goudronnés sur anciens tracés, largeur 3m, longueur 2850m. 2) Chemins gravelés, largeur 3m, longueur 800m. 3) Sentier pédestre 1310m. 4) Bovi stop, nombre 2 ouvrages.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Gemeinde Risch Abteilung Planung/Bau/Sicherheit

title: Umbau und Sanierung Hof Binzmühle, 6343 Rotkreuz. Das unter Denkmalschutz stehende alte Bauernhaus mit angebauter Mühle mit mehreren Wohneinheiten sowie öffentlichen Räumen wird fachgerecht saniert und umgebaut.

description: BKP 214 Holzbau: Umbau und Sanierung des Holztragwerks sowie Wand-, Decken- und Dachverkleidungen innen und aussen, Dämmungen. Gesucht wird ein qualifizirter Holzbaubetrieb mit Erfahrung im Bereich Bauen im Bestand / Bauwerkserhalt von denkmalgeschützten Holzbauten mit mehreren Wohneinheiten.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Nettoyage de divers batiments

title: Nettoyage des batiments du CHUV, secteur de la cité hospitalière

description: Nettoyage de divers batiments

street: Provence 82


name: Gemeinde Arosa,à l'attention de Gemeindebauamt, Haus EWA, 7050 Arosa, Suisse, Téléphone: 081 378 67 77, Fax: 081 378 67 79, E-mail:

title: Pflegeheim Arosa, Spengler BKP 222 / Blitzschutz BKP 223

description: - Spenglerarbeiten - Blitzschutz

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10
Wirtschaftlichkeit: 80
Verständnis der Aufgabe, Dokumentation, Detaillösungen: 10
Unternehmensbeurteilung und Referenzen: 10


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Centre sportif des Vernets - M246TI - Mandat d'ingénieur civil

description: Le mandat comprendra l'exécution pour l'étude et la réalisation Estimation : CHF 330'000.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Siehe Angaben in Teil B1. Infrastruktur für das Hold Baggage Screening am Flughafen Zürich, d.h. 11 Geräte für die Kontrolle von Standard- / Normalgepäck nach ECAC Standard 3, inklusive Analysten-Arbeitsplätze für visuelle / manuelle Kontrolle der Gepäckinhalte, inklusive IT-Systeme für die Prozesssteuerung „Hold Baggage Screening“, 2 Geräte für die Nachkontrolle von Standard- / Normalgepäck in der sog. Stufe 4, 2 Geräte für die Kontrolle von „bandfähigem Sperrgepäck“, 2 Geräte für die Kontrolle von „nicht bandfähigem Sperrgepäck“, inklusive diverser zusätzlicher Leistungen Es ist offen, ob der oben beschriebene Umfang noch ergänzt wird (Anfrage optionale Positionen). Die ersten Teile der Infrastruktur sollen im Jahr 2022 vor Ort installiert werden.

description: GSA Technik – HBS Systeme (Ersatz X-Ray).

Flughafen Zürich AG

street: Postfach

Nuctech Company Limited

street: 2F Block A, Tongfang Building, Shungqinglu, Haidian District

countryName: CN


name: KEBAG AG,à l'attention de Markus Juchli, Emmenspitz, 4528 Zuchwil, Suisse, Téléphone: 0326865454, Fax: 0326865440, E-mail:

title: Sanitäre Anlagen

description: Die KEBAG AG betreibt in Zuchwil die zweitgrösste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz. Sie soll per 2025 durch eine neue Anlage KEBAG Enova ersetzt werden. Für dieses Grossprojekt sollen gemäss Spezifikation im Leistungsverzeichnis für sämtliche sanitäre Anlagen im ganzen Gebäude Leistungen erbracht werden.


name: KB Ignifuge SA,Route du Bois 29B, 1024 Ecublens, Suisse

title: Marché 36 - Obturations coupe-feu

description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m., une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Association scolaire intercommunale de l'établissement de Granges et environs, à l'attention de M. P. Gander, Président du Comité de Direction,Case postale 121, 1523 Granges-près-Marnand, Suisse, Téléphone: 0265573870, E-mail:

title: Marché de service de transports scolaires avec contrat-cadre sur cinq ans

description: Les transports scolaires des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées de l'ASIEGE, dès la rentrée d'août 2020

eligibilityCriteria: Français


name: Projets multiples Lausanne, I-AEP-LEM-GLS-SEG, à l'attention de Benjamin Rade,Avenue de la Gare 41, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Programme Léman 2030 : Extension de capacité du nœud de Lausanne - EPI/GABV, Front sud - Eléments Préfabriqués

description: Le présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre du programme Léman 2030 pour le développement de l’offre et des infrastructures sur la ligne Lausanne –Genève-Aéroport qui fait l’objet de plusieurs conventions cadres signées entre la Confédération représentée par l’Office Fédéral des Transports (OFT), les Cantons de Vaud et de Genève ainsi que les CFF. Il porte exclusivement sur l’agrandissement de la gare de Lausanne (GLS) qui fait partie des mesures d’infrastructures nécessaires au développement de l’offre voyageurs. Il concerne la fourniture, stockage et livraison des éléments préfabriqués du futur «Front Sud» de la Gare de Lausanne qui est composée de deux sections, la première nommée GABV et la seconde nommée Epinettes.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres


name: Service Achats - Transports Publics Genevois, à l'attention de Ana Molinero,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 62, E-mail:

title: Sous-traitance d'exploitation - Ligne 86

description: Selon cahier des charges


name: Direction des routes, à l'attention de Monsieur Lino PETRUCCIANI,5, rue David-Dufour, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022/546.63.18, Fax: 022/546.63.07, E-mail:

title: Route provisoire pour les travaux du CEVA : fermeture de la route de la Chapelle (RC62)

description: Réhabilitation de la route de chantier existante et prolongement jusqu'à la route de Saconnex-d'Arve.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Service de la géomatique et du registre foncier

title: Renouvellement / mise à jour périodique / homogénéisation des cadastres de Fleurier et Buttes.

description: Renouvellement / mise à jour périodique / homogénéisation des données des cadastres de Fleurier et Buttes conformément au modèle MD.01-MO-NE et au cadre normatif.

street: Rue de Tivoli 22, CP 39

Markwalder & Partner AG

street: Lyssachstraße 7A


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Steinach-, Blarer-, Volksbadstrasse, Ausbau für Zufahrtsrampe VBSG

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 340 - Belagsaufbruch: m2 1'930 - Planum: m2 540 - Kiesgemische: t 785 - Randabschlüsse: m 650 - Beläge: t 475 - Betondecken: m2 900 - Grabenaushub: m3 105 - Strassenabläufe: St 7

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: UMIS Umbau und Instandsetzung Spiegelhof, BKP 221.0 Fenster aus Holz

description: Der Aufgabenbereich umfasst die Werkplanung, Lieferung und Montage von neuen Fenstern aus Holz mit und ohne Brandschutzanforderungen für den Neubau gemäss Fensterliste. Besonders wichtig ist hier die Schnittstelle zu den bauseitigen äusseren Verglasungen aus Metall. Ausserdem werden bei Fenstern im Bestandsgebäude die Beschläge ausgetauscht und nachgerüstet. Zudem werden einige Fenster im Bestand in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege 1:1 ersetzt, um den neuen Anforderungen an Sicherheit und Wärmeschutz gerecht zu werden. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Etappen. Da das Bestandsgebäude bei laufendem Betrieb umgebaut wird, ist bei der Ausführung besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung der betrieblichen Abläufe zu legen. Lärm- und Staubemissionen sind auf ein Minimum zu begrenzen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Verschwiegenheitspflicht ATB 3: Vorhandene Haftpflichtversicherung ATB 4: Sprachkenntnisse Schlüsselpersonen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Referenzauftrag Anbieter: 50


title: Das Projekt umfasst folgende baulichen Massnahmen: — Sanierung, Umbau und Erweiterung OP-Trakt; — Ersatz des Fluchttreppenturms; — Erweiterung der Anlieferung mit einer separaten Erschließung für den OP-Trakt.

description: Das Projekt umfasst folgende baulichen Maßnahmen: — Sanierung, Umbau und Erweiterung OP-Trak; — Ersatz des Fluchttreppenturms; — Erweiterung der Anlieferung mit einer separaten Erschließung für den OP-Trakt.

title: — Sanierung, Umbau und Erweiterung (ca. 200m2) des bestehenden OP-Traktes; — Ersatz des Fluchttreppenturms zur Erdbebenertüchtigung des A-Hauses; — Erweiterung der Anlieferung mit einer separaten Erschliessung für den OP-Trakt

description: — Sanierung, Umbau und Erweiterung (ca. 200 m2) des bestehenden OP-Traktes — Ersatz des Fluchttreppenturms zur Erdbebenertüchtigung des A-Hauses — Erweiterung der Anlieferung mit einer separaten Erschließung für den OP-Trakt.

title: — Sanierung, Umbau und Erweiterung (ca. 200 m²) des bestehenden OP-Traktes; — Ersatz des Fluchttreppenturms zur Erdbebenertüchtigung des A-Hauses; — Erweiterung der Anlieferung mit einer separaten Erschließung für den OP-Trakt.

description: — Sanierung, Umbau und Erweiterung (ca. 200 m2) des bestehenden OP-Traktes; — Ersatz des Fluchttreppenturms zur Erdbebenertüchtigung des A-Hauses; — Erweiterung der Anlieferung mit einer separaten Erschließung für den OP-Trakt.

title: Spital Thun, Umbau und Sanierung OPS 1-5, 1. Submissionspaket.

description: Das Projekt umfasst folgende baulichen Maßnahmen: — Sanierung, Umbau und Erweiterung (ca. 200 m2) des bestehenden OP-Traktes (Säle 1-5 in Ebene 1, Haus A); — Ersatz des Fluchttreppenturms zur Erdbebenertüchtigung des A-Hauses (Ebenen -2 bis 5, Haus A); — Erweiterung der Anlieferung mit einer separaten Erschließung für den OP-Trakt (Ebene 0, Haus A). Das Spital ist während der Umbauarbeiten voll in Betrieb. Entsprechende Vorkehrungen in Bezug auf die Baustellensicherheit sind daher unerlässlich. Im Weiteren sind alle lärmintensiven Arbeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Spital STS AG

street: Krankenhausstrasse 12

Helmle AG

street: Florastraße 4

Elektro Hunziker AG

street: Feldeckstraße 33

Cofely AG

street: Schönburgstraße 41

Klimag AG

street: Stauffacherstrasse 72

Wand- & Deckenbau AG

street: Winterhaldenstraße 9


name: PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA, à l'attention de Marta L. Cameselle,Rte des Arsenaux 21, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 350 30 30, Fax: 026 350 30 39, E-mail:

title: Ecole de Dardens, Bulle - Travaux en entreprise générale

description: Construction d'un nouveau bâtiment scolaire comprenant neuf salles de cours, salle de rythmique, bibliothèque, réfectoire et salles d'appui annexes.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Entsorgung von Rauchgasreinigungsrückständen (RGRR) aus dem Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz. Sie wird in 2 Lose aufgeteilt: — Los 1: Entsorgung von sauer gewaschener Elektrofilterasche (GEFA): 6 200 t / Jahr, — Los 2: Entsorgung und Verwertung von Metallhydroxidschlamm (MH-Schlamm): 3 000 t / Jahr.

description: Entsorgung von Rauchgasreinigungsrückständen.

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

street: Hagenholzstrasse 110

Spaltag AG

street: Birmensdorferstraße 15


title: CO de Jolimont, Fribourg Transformation et rénovation du bâtiment de 1905 Démolition et reconstruction du bâtiment de liaison

description: Cycle d'orientation de Jolimont à Fribourg. Transformation et rénovation du bâtiment de 1905 et démolition et reconstruction du bâtiment de liaison.


title: Projet Le Boléro – béton + béton armé, escaliers préfabriqués, piliers préfabriqués, préfabriqués de façade.

description: Travaux d'une structure béton et béton armé, escaliers préfabriqués, piliers préfabriqués et éléments préfabriqués de façade constituant la structure d'une partie du clos couvert du bâtiment communal « Le Boléro » (travaux de gros oeuvre).

Service des bâtiments

street: Route de Suisse 18


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Finanzen und Controlling Projekteinkauf, FEP

description: Planung und Erstellung des neuen Unterwerksgebäudes Waldegg samt Zufahrten und Nebenbauten sowie den Kabeleinführungen.

title: Unterwerk Waldegg (WAL), Generalplanerleistungen

street: Pfingstweidstrasse 85


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Kantonsstrasse Galgenen - Siebnen; Strassenausbau Abschnitt Galgenen Ost - Siebnen Galgenen; Projektingenieur

description: Ingenieurleistungen Projektingenieur für die sia-Phasen 41, 51, 52 und 53 (nach sia 112/103): Fachgebiete Strassenbau, Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) und Gesamtleitung

eligibilityCriteria: Alle bisher involvierten Ingenieure und Planer für das Vorprojekt und das Bauprojekt sind ausdrücklich zum Wettbewerb zugelassen. Alle erarbeiteten Unterlagen sind den Submissionsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Informationen ist dadurch hergestellt. Somit sind die Gleichbehandlung und die Transparenz gewährleistet. Die Firma Margadant AG, Schwyz, als Bauherrenunterstützung zur Beschaffung ist durch Ihre Tätigkeit vorbefasst und darf nicht an der Submission teilnehmen. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Preis des Angebots,: 40
ZK2: Referenzen Schlüsselpersonen,: 40
ZK3: Auftragsanalyse,: 20
ZK1: Preis des Angebots,: 40
ZK2: Referenzen Schlüsselpersonen,: 40
ZK3: Auftragsanalyse,: 20


name: HKM SA,Route André-Piller7, 1762 Givisiez, Suisse

name: Patrick Minder Architecte / Dolci Architectes, à l'attention de Gael Girardet,Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 424 14 14, E-mail:

description: Installations électriques

description: Fenêtres bois-métal

description: Stores vénitiens

description: Echafaudages

description: Acsenseurs

description: Chapes

description: Revêtements de sols

description: Carrelages

description: Installations sanitaires

description: Plâtrerie

description: Peinture

title: Construction de 3 bâtiments scolaires

description: Construction de bâtiment scolaire

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: HAL Sanierung und Teilneubau Schulzentrum Halde, 5610 Wohlen; BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz

description: 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz Sonnenschutz (Rafflamellen und Vertikalstoffstoren) für 3 Schulhäuser: 1 Neubau, 1 Denkmalgeschütztes Schulhaus sowie 1 Denkmalgeschütztes Schulhaus mit Anbau und Aufstockung

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Auftragssummen der Referenzobjekte: 40


name: Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich Koordinierte Beschaffung

description: Lieferung von Produkten im Bereich Gemüse und Früchte frisch

title: Warengruppe Gemüse und Früchte frisch

description: Warengruppe Gemüse und Früchte frisch

street: Walchestraße 31

Agroform AG

street: Aargauerstrasse 1


title: WL + Teilsanierung Schlossstrasse, Steffisburg

description: Grabarbeiten für Werkleitungen (Wasser, Erdgas und Elektro), Länge Hauptgraben ca. 450 m1. Teilsanierung der Fahrbahn (punktuell Randabschlüsse, Entwässerung, Trag- und Deckbelag).

eligibilityCriteria: Gemäss in den Unterlagen (Allgemeine Bedingungen und NPK 102) definierten Anforderungen und Kriterien.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: BKW FMB Energie AG,à l'attention de Patrick Theilkäs, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: +41(0)31 330 50 26, Fax: +41(0)31 330 58 58, E-mail:

title: WKW Fieschertal, Neues Peltonlaufrad

description: Auslegung, Fabrikation, Beschichtung und Lieferung eines neuen Peltonlaufrades

eligibilityCriteria: Anerkannter Peltonlaufradhersteller

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis:: 40
- Technische Lösung (qualitative Eigenschaften der Lieferung/Leistung, Erfüllung der Anforderungen und technischen Vorgaben, Grundlagen der Auslegung, garantierte Eigenschaften, Vollständigkeit des Angebotes, Unterlieferanten, Herstellungsort):: 30
- Lieferantenbewertung (Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Know-how, Referenzprojekte, Erfahrungen, Vertragsbedingungen, Liefertreue, Servicekompetenz, Bonität, Betreibungsregisterauszug):: 20
- Terminplan (Durchlaufzeit, Liefertermin):: 10
- Angebotspreis:: 40
- Technische Lösung (qualitative Eigenschaften der Lieferung/Leistung, Erfüllung der Anforderungen und technischen Vorgaben, Grundlagen der Auslegung, garantierte Eigenschaften, Vollständigkeit des Angebotes, Unterlieferanten, Herstellungsort):: 30
- Lieferantenbewertung (Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Know-how, Referenzprojekte, Erfahrungen, Vertragsbedingungen, Liefertreue, Servicekompetenz, Bonität, Betreibungsregisterauszug):: 20
- Terminplan (Durchlaufzeit, Liefertermin):: 10


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: VERAS Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr, Bauherrenunterstützung SIA-Phasen 32/33

description: Bauherrenunterstützung für das Strassenbau-Projekt VERAS des Kantons Aargau, Abteilung Tiefbau, in den SIA-Phasen 32/33, mit Option auf Verlängerung.

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Offert-Präsentation vom 17.03.2021 ist obligatorisch. Die Schlüsselpersonen des Anbieters haben sich diesen Tag zu reservieren und werden rechtzeitig vor dem Termin zu einem konkreten Zeitpunkt eingeladen. Der Bauherr behält sich vor, nur die nach der Offert-Erstauswertung zuvorderst platzierten Offertsteller zur Präsentation einzuladen.

awardCriteriaDetails:
- Preis: 30
- Schlüsselpersonen: 30
- Auftragsanalyse und Vorgehenskonzept: 20
- Präsentation der Offerte: 15
- Nachweis der Verfügbarkeit PL BHU: 5


name: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

description: Le présent appel d’offres a pour but de faire appel à des spécialistes pour l’assistance dans les domaines des ressources humaines, des finances et de la vente.

description: Le présent appel d’offres a pour but de faire appel aux services d’un spécialiste pour l’assistance du mandant de projet interne

title: Unterstützung interne/r Projektauftraggeber/in und Fachbereiche Personal, Finanzen und Vertrieb

description: Mit dem Verfahren soll einerseits eine Fachperson für die Unterstützung interne/r Projektauftraggeber/in (Los 1) und andererseits weitere Fachpersonen für die Unterstützung der Fachbereiche Personal, Finanzen und Vertrieb (Los 2) beschafft werden.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch


description: Démolitions, installations de chantier, travaux de l'entreprise de maçonnerie pour la phase 2 du projet.

title: Maison des associations — Site de Bon Séjour — Versoix.

IN_OUT Architecture

street: 37 rue du Stand


title: Bettackerstrasse: Erneuerung Strasse, Wasser- und EW-Leitungen

description: Strassen- und Werkleitungserneuerung in einer Quartierstrasse (Länge ca. 250 m) 280 m Wasserleitung 280 m EW Rohrblock 2'400 m2 Strasse/Gehweg

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: Die Stadt Thun beabsichtigt zum Zwecke der Verhinderung von Lärm, Vandalismus und Verunreinigung sowie der Kontrolle des Nachtfahrverbots in der Innenstadt, einen privaten Drittpartner beizuziehen unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Auftrag wird im beiliegenden Vertragsentwurf im Detail beschrieben.

title: Auftrag Ordnungs- und Verkehrsdienst Innenstadt Thun

Abteilung Sicherheit der Stadt Thun

street: Hofstettenstraße 14


title: Kranken-Taggeldversicherung für die Gemeinde Teufen AR sowie deren im Bereich Personaladministration angeschlossenen Institutionen

description: Kranken-Taggeldversicherung für die Gemeinde Teufen sowie deren im Bereich Personaladministration angeschlossenen Institutionen

eligibilityCriteria: Deutsch


awardCriteriaDetails: Selon les critères d'adjudication contenus dans le dossier d'appel d'offres:

Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39

Herzog Bau+Holz AG

street: p. Adr. Galgenfeldweg 18


description: Part of the Nagra's deep borehole project (TBO project) is the assessment of the barrier properties of the formation Opalinus Clay and its confining geological units. The subject of this tender is performance of fluid logging tests in these TBO boreholes, including their analysis and documentation. The work comprises the provision of complete fluid logging testing equipment with multiple borehole geophysical probes, winches and accessory equipment, and the running of multiple logs in vertical and inclined boreholes, under pumping or non-pumping conditions. The work has to be completed with the interpretation of results and their documentation. A broader project description can be found at: https://www.nagra.ch/en/tender-list.htm

title: TBO — Fluid logging

description: TBO — fluid logging.

Nagra

street: Hardstrasse 73, Postfach 280

Solexperts GmbH

street: Heinrich-Wittmann-Strasse 7a


description: Lieferung und Montage der Bewirtschaftungsanlage der Tiefgarage KSSG Haus 07A: Schrankenanlagen für die Ein- und Ausfahrten, Kassenanlagen sowie Einzelplatzerfassung inklusive aller notwendiger Geräte im ganzen Parkhaus.

title: Kantonsspital St. Gallen KSSG: Neubau Tiefgarage

street: Rorschacher Strasse 95

Digitalparking AG

street: Bernstrasse 388


name: Volpé & Fils SA,Chemin Gérard-de-Ternier14, 1213 Petit-Lancy, Suisse

title: Marché 33 - Ouvrages métalliques (serrurerie)

description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m., une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.


name: Association d'architectes Vukoja Goldinger Architekten GmbH & Tekhne SA, pa. Tekhne SA, à l'attention de Jérôme ROSSI,Place de Cornavin 12, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 715 27 80, E-mail:

title: CORSIER - CFC 201 - Terrassement

description: Comprend travaux de terrassement pour la réalisation de quatre immeubles sur le chantier Eco quartier Pré-Grange sur la Commune de Corsier.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Hammerstätteweg Teil Süd

description: Hammerstätteweg Teil Nord

title: Erschliessung Hammerstätteweg Süd und Nord, 5073 Gipf-Oberfrick

description: Länge Wasserleitung 380 m EW Rohrblock 500 m Belagsaufbruch 1‘900 m2 Randabschlüsse neu 800 m Belagseinbau 580 to Fundationsschicht 1350 m3

awardCriteriaDetails:
Bereinigter Angebotspreis:: 60
Umwelt:: 30
Erfahrung:: 10


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description: Geomechanische Überwachungsmessungen am Tunnelbauprojekt Los 2 „Aufweitung Tunnel Hagnau“ (Tagbau), am Kreuzungsbauwerk Ausfahrt Muttenz Nord, an den Installationsplätzen und an den umliegenden Bahnanlagen inkl. Hilfsbrücken auf dem SBB- Bahndamm während der gesamten Bauzeit (ca. > 36 Mt.) Im Weiteren umfassen die Leistungen u. a. die Beratungen des Bauherrn und der Bauleitungen, die Teilnahme an aufgebotenen Besprechungen und Erstellung von Berichten. Die zu überwachenden Objekte sind im Einzelnen: — Baugrubenabschluss Tagbautunnel; — Baugrubenabschluss Installationsplatz Ost / West; — Bestehende Konstruktionen; — Tagbautunnel und Zentrale; — Bahnanlagen und Bauten im Gleisbereich; — Hilfsbrücken SBB; — Schutzgerüst Bahnanlagen; — Temporäre Bauhilfsmassnahmen. Insbesondere kommen folgende Messinstrumente in unterschiedlichen Messintervallen zur Anwendung: — Inklinometer; — Tachymeter; — Nivellement; — 3D Scan / Profilaufnahmen; — Anker-/ Sprieskraftmessung.

title: N02, 080126, EP SCHÄNZL, EP Schänzli / Überwachungsmessungen Tunnel Hagnau.

description: Geomechanische Überwachungsmessungen am Tunnelbauprojekt Los 2 „Aufweitung Tunnel Hagnau“ (Tagbau), am Kreuzungsbauwerk Ausfahrt Muttenz Nord, an den Installationsplätzen und an den umliegenden Bahnanlagen inkl. Hilfsbrücken auf dem SBB- Bahndamm während der gesamten Bauzeit (ca. > 36 Mt.) Im Weiteren umfassen die Leistungen u. a. die Beratungen des Bauherrn und der Bauleitungen, die Teilnahme an aufgebotenen Besprechungen und Erstellung von Berichten. Die zu überwachenden Objekte sind im Einzelnen: — Baugrubenabschluss Tagbautunnel; — Baugrubenabschluss Installationsplatz Ost / West; — Bestehende Konstruktionen; — Tagbautunnel und Zentrale; — Bahnanlagen und Bauten im Gleisbereich; — Hilfsbrücken SBB; — Schutzgerüst Bahnanlagen; — Temporäre Bauhilfsmaßnahmen. Insbesondere kommen folgende Messinstrumente in unterschiedlichen Messintervallen zur Anwendung: — Inklinometer; — Tachymeter; — Nivellement; — 3D Scan / Profilaufnahmen; — Anker-/ Sprieskraftmessung.

street: Brühlstrasse 3

Terra Vermessungen AG

street: Ahornweg 3


title: Sanierung Kantonsstrasse Rinkenbach

description: Strassenerneuerung inkl. teilweise Entwässerung


title: Erneuerung der Sicherungsanlagen Bahnhof Biel/Nidau und Lattrigen

description: Stellwerkersatz Bahnhof Biel / Nidau - Fachprojektleitung - Engineering Sicherungsanlagen - Erstellen sämtlicher für den Bau, Prüfung und Betrieb notwendigen Dokumente und Pläne - Materiallieferungen Innen- und Aussenanlage - Baustellensicherheit - Lieferung und verlegen der Kabelanlage - Montage der Innen- und Aussenanlage - Werkprüfung Innen- und Aussenanlage - Inbetriebsetzung der Anlagen Stellwerkersatz Bahnhof Lattrigen - Fachprojektleitung - Engineering Sicherungsanlagen - Erstellen sämtlicher für den Bau, Prüfung und Betrieb notwendigen Dokumente und Pläne - Materiallieferungen Innen- und Aussenanlage - Baustellensicherheit - Lieferung und verlegen der Kabelanlage - Montage der Innen- und Aussenanlage - Werkprüfung Innen- und Aussenanlage - Inbetriebsetzung der Anlagen Standart-Elemente Stellwerk Zusätzlich zu den Leistungen der Stellwerke Biel/Nidau und Lattrigen wird die Bepreisung einiger Stellwerk Standart-Elemente zur angebotenen Stellwerkstechnik verlangt.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss 3.7


name: Departement Gesundheit und Soziales Abteilung Gesundheit

title: Betriebliches Gesundheitsmanagement BGM 2023-2026

description: Eine Gesamtdienstleistung (Arbeitsmedizin, Gesundheitsförderung und Ergonomie) zwecks Umsetzung des kantonalen Schwerpunktprogramms Betriebliches Gesundheitsmanagement (SPP BGM)

awardCriteriaDetails:
Fachliche Bewertung der Anforderungen an die Gesamtdienstleistung (Soll-Anforderungen): 400
Referenzen: 200
Preis: 400


description: Schreinerarbeiten (Los 2; Ahorn, Esche, Fichte und Nussbaum) 273.3.

title: Zentral- u. Hochschulbibliothek, Luzern BKP 273.3 Los 2.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


title: Leitung Forschungsprogramm Windenergie.

description: Voir cahier des charges.

Bundesamt für Energie BFE

street: Postfach


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission Fassade Typ B SKP 221.2,à l'attention de Herr Flury, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 88, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: BKP 254 Sprinkleranlage

description: BKP 254.0 Sprinkleranlage


name: René May SA,Route de Reculan 1, 1030 Bussigny, Suisse

title: Construction d'un réseau séparatif d'évacuation des eaux et remplacement du réseau de distribution d'eau. Réfection de la chaussée et des trottoirs.

description: Fouille commune pour collecteurs EU+EC et conduite d'eau (longueur 70 m, profondeur moyenne 3.00 m, volume 450 m3). Réfection de la chaussée (310 m2) et des trottoirs (330 m2).

eligibilityCriteria: Inscription au Registre du Commerce