currency: EUR

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale

awardCriteriaDetails:
CA-1: prix:
CA-2: qualité des équipements et de l’exécution:
CA-3: organisation:
Evaluation du prix::
La note 5 est attribuée à l’offre contrôlée avec le prix le plus bas.:
Les offres qui dépassent de 50 % le prix de l’offre la plus basse obtiennent 0 points.:
Entre ces 2 extrêmes, l’évaluation est linéaire.:
Echelle d’évaluation pour les critères d’évaluation restants::
L’évaluation est effectuée à travers une échelle entre 0 et 5.:
5 = satisfaction du critère: impeccable; qualité de l’indication: impeccable, tous les objectifs sont atteints:
4 = satisfaction du critère: bon; qualité de l’indication: excellente:
3 = satisfaction du critère: normal, moyen; qualité de l’indication: moyenne, correspond aux critères de l’appel d’offres:
2 = satisfaction du critère: insuffisant; qualité de l’indication: non suffisante aux attentes du projet:
1 = satisfaction du critère: très mauvais; qualité de l’indication: insuffisant, incomplète:
0 = satisfaction du critère: non classifiable; qualité de l’indication: aucune indication.:
Dans la multiplication avec la valeur de pondération du critère/sous-critère doit être:
considérée aussi la position décimale, dans le prix doivent être considérés aussi les centièmes.:
Total des points::
la somme de tous les points multipliés par la valeur de pondération du critère:
(note maximale possible: 5 [points] x 100 [% de pondération] = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2

Consorzio IP MGG

street: c/o Cablex SA, via dei Gaggini 3


currency: CHF

name: Michel Cona SA,Rue des Pâquis49, 1201 Genève, Suisse

name: Commune d'Anières, à l'attention de Anne Bosshard,Route de la Côte-d’Or 1, 1247 Anières, Suisse, E-mail:

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Avallons 44 à 50, Anières - Lot 27100 Plâtrerie

documentType: tenderNotice

description: Rénovation et transformation de 4 petits immeubles de logements. Les travaux seront exécutés par étapes; allée par allée.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: Selon la publication de l’appel d’offres et les conditions particulières:

Office fédéral des routes OFROU

street: Uttigenstrasse 54

Implenia Construction SA

street: Zone Industrielle, 7


title: N02, 080221, EP ACH BE, EP Acheregg – Beckenried / Los 71 Elektroinstallationen, Optische Leiteinrichtung Elektroinstallationen der Tunnelbeleuchtung

description: Simap 08.06.2015

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 60%:
-Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN; GEWICHTUNG 30%:
unterteilt in::
-Auftragsanalyse;: 15
-Umbauablauf;: 15
ZK3: ORGANISATION, QM-KONZEPT / RISIKOANALYSE 10%:
unterteilt in::
-Projektorganisation;: 5
-Risikoanalyse;: 5
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 60%:
-Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN; GEWICHTUNG 30%:
unterteilt in::
-Auftragsanalyse;: 15
-Umbauablauf;: 15
ZK3: ORGANISATION, QM-KONZEPT / RISIKOANALYSE 10%:
unterteilt in::
-Projektorganisation;: 5
-Risikoanalyse;: 5
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Mairie de Veyrier, à l'attention de M. André Jordan,Place de l'Eglise 7 - 9, 1255 Veyrier, Suisse, Téléphone: 022 899 10 10, Fax: 022 899 10 20, E-mail:

title: Projet Grand Salève - Fenêtres Bois Métal

documentType: cancellationDetails

description: Fenêtres Bois Métal pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes âgées


title: BZZ Zürich, Reishauerstrasse 2, 8005 Zürich

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Felix Dudler,Chemin des Vernes 6, 1032 Romanel-sur-Lausanne, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Achat Prestations du groupe et imprimés, à l'attention de Fabian Krienbühl,Wylerstrasse 123, 3000 Bern 65, Suisse

description: DEU, FRA => ITA

description: DEU => FRA

description: ITA, FRA => DEU

title: Übersetzungsdienstleistungen, bahntechnisch

description: Der Dienstleister übersetzt Texte im bahntechnischen Bereich.

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bahn Know-How: 40
Erfahrung Übersetzungen: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 10
Testübersetzung: 25
Bahn Know-How: 40
Erfahrung Übersetzungen: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 10
Testübersetzung: 25

mainProcurementCategory: services


name: Amt für Informatik des Kantons Graubünden

description: Lieferung und Installation einer Lösung zur Speichervirtualisierung. Der Auftraggeber behält sich vor, Folgeaufträge im Zusammenhang mit der Speichervirtualisierung im freihändigen Verfahren an den berücksichtigen Anbieter zu vergeben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Zweckmässigkeit: 50
Kosten: 40
Referenzen, Lieferfrist, Qualität des Angebots und Offertpräsentation: 10
Zweckmässigkeit: 50
Kosten: 40
Referenzen, Lieferfrist, Qualität des Angebots und Offertpräsentation: 10

mainProcurementCategory: goods


description: UVG + UVGZ

description: Krankentaggeld

title: Unfall- und Krankentaggeldversicherungen per 1.1.2020

description: Der Auftrag umfasst die UVG/UVGZ/KTG-Versicherung für die Periode vom 1.1.2020 bis 31.12.2022 gemäß Ausschreibungsunterlagen für die Gemeinde Emmen.

S&P Insurance Management AG

street: Ringstraße 27 / Postfach 2257


title: 746.00 Safien Chlösterli Baumeisterarbeiten

description: Beton 180 m3; Entwässerungsleitungen 120 m; Abtrag/Aushub 400 m3


description: Fondation Mont-Calme — Lausanne CFC 211.5 — 211.6 — 212 BA — Maçonnerie — pré-fabriqué façades pour la construction d'un EMS de 122 lits.

title: Fondation Mont-Calme - Lausanne CFC 211.5 - 211.6 - 212 BA - Maçonnerie - Préfabriqué façades Pour la construction d'un EMS de 122 lits

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Regtec SA/Atelier D21 Sàrl/BATÏQ

street: Route de Berne 109

ADV Constructions SA

street: Derrière-les-Bois 10


title: Linie 650 Fahrstomerneuerung Killwangen-Mellingen-Heitersberg, Heitersbergtunnel, Neubau Deckenstromschiene

description: Construction d'une nouvelle ligne de contact au plafond dans le tunnel du Heitersberg

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in Ziff. 3.4 ff der Ausschreibungsbestimmungen genannten Kriterien.:


title: 421 Gärtnerarbeiten

description: Gärtnerarbeiten, Aufwertung eines bestehenden Spiel- und Pausenplatzes mit einer naturnahen Gartenraumgestaltung inkl. Ausstattungen. Die Gesamtanlage ist gemäss Inventar der Denkmalpflege als schützenswert eingestuft. Dieser Umstand ist bei der Umsetzung mit zu berücksichtigen.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Kapazität: 10
Schlüsselpersonen: 10
Lernende/IV-Arbeitsplätze: 5
Referenzen in naturnahem Gartenbau: 15


description: Diese Beschaffung bezweckt den Bau eines vollständigen Rechenzenter. Die Beschaffung umfasst folgende Leistungen: — Planung eines Rechenzenter gemäss dieser Ausschreibung auf Basis Uptime TIER Level 3. — Konstruktion des RZ in Fertigbauweise (Modulbau). — Lieferung und Aufbau des Rechenzenter am definierten Standort am Flughafen Zürich. — Inbetriebnahme, Abnahme, Schulung und Übergabe des Rechenzenter in den Betrieb der Fachabteilungen der FZAG.

title: Rechenzentrum in Fertigbauweise

Flughafen Zürich AG

street: Postfach

EDICO Engineering AG

street: Dorfstraße 33


description: Liefern und versetzen von Schulpavillon mit Miete von 5Jahren.

title: Miete Schulpavillon

Schulgemeinde Stachen

street: Speiserslehn 2


name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Kantonsstrassenplanung Tangente Zug / Baar; Bau- und Auflageprojekt

description: Erstellung eines bewilligungsfähigen Bau- und Auflageprojektes "Tangente Zug / Baar". sia Phasen 32 und 33; Fachgebiete Strassenbau (inkl. SABA), Kunstbauten, Tunnelbau, Wasserbau

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien vgl. Submissionsunterlagen:
vgl. Submissionsunterlagen:


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich ABWASSER,à l'attention de Erich Meier, Bändlistrasse 108, 8010 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Ersatz zweier Spülfahrzeuge

description: Der Geschäftsbereich Entwässerung von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich ersetzt zwei seiner Spülfahrzeuge, die zur Ausführung von Unterhalts- und Reinigungsarbeiten an Entwässerungsanlagen des städtischen Kanalnetzes eingesetzt werden. Gegenstand der Ausschreibung ist die Entwicklung, Konstruktion, Montage und Lieferung von zwei komplett ausgestatteten Spülfahrzeugen.

eligibilityCriteria: gemäss Submissionsunterlagen TEIL A, Grundlagen der Ausschreibung, Ziffern 9.1.1 - 9.1.6.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 40
Garantieleistungen Aufbau: 30
Garantieleistungen Chassis: 15
Wartungskosten Aufbau: 15
Angebotspreis: 40
Garantieleistungen Aufbau: 30
Garantieleistungen Chassis: 15
Wartungskosten Aufbau: 15


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Goetz-Monin 8 (M108TI) architecte.

description: Le mandat comprendra l’exécution des prestations complètes d’architecte, telles que définies à l’article 3, alinéa 3.2 du règlement SIA 102, édition 2003, pour la rénovation de l’immeuble. Evaluation des prestations d'architecte: CHF 585 000. Le montant des travaux, donnant droit aux honoraires pour l’ensemble du marché, est estimé à CHF 3 415 000 HT.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Gebietsbetreuung überkommunale Naturschutzobjekte im Gebiet Mittleres Tösstal: Gemeinden Wila, Wildberg und Zell.

description: Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag für die Gebietsbetreuung überkommunaler Naturschutzgebiete in den Gemeinden Wila, Wildberg und Zell für den Zeitraum vom 1.5.2018 bis 30.04.2022. Die Arbeiten umfassen für dieses Gebiet sämtliche Dienstleistungen gemäss Pflichtenheft. Gleichzeitig mit der Gebietsbetreuung Mittleres Tösstal werden in separaten Verfahren auch weitere Gebiete ausgeschrieben. Interessierte können für mehrere Aufträge je separate Offerten einreichen, Kombirabatte o.ä. sind nicht zulässig. Bei Angeboten für mehrere Gebiete ist in jedem Angebot nachzuweisen, dass ausreichende Ressourcen für die Erfüllung aller eingegebenen Angebote vorhanden sind.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Bernasconi Romandie SA,Zone industrielle La Palaz, 1530 Payerne, Suisse

name: Bureau technique,Hôtel de Ville, 1350 Orbe, Suisse, Téléphone: 024/442 92 40, Fax: 024/442 92 49, E-mail:

title: 310.66 Orbe - Magnenette 1er tronçon, réfection complète

description: Uniquement travaux de génie-civil Mise en séparatif (collecteurs eaux usées-eaux claires) Conduite eau potable Eclairage public Gaz et autres services (électricité, multimédia, téléphone) Réfection de chaussée

eligibilityCriteria: Respect de la loi du 27 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP) et des conventions collectives dans le Canton de Vaud


name: Service des routes, division entretien,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 70 40, Fax: 021 316 71 19, E-mail:

description: RC 702 Château d'Oex - Contour de Flendrux, 1'500 tonnes

description: RC 705 Ormont-Dessous - Vuargny - Pont de Champillon, 4'000 tonnes

title: Fourniture et pose de bétons bitumineux pour l'entretien des routes cantonales

description: RC 702 Château d'Oex - Contour de Flendruz RC 705 Ormont-Dessous - Vuargny - Pont de Champillon

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI)

title: Projet ALADIN (Agrégation des logs Appliquée à la Détection des Incidents)

description: Cet appel d’offre a vocation à couvrir les besoins en détection d’incidents pour l’ensemble des institutions publiques genevoises. Le marché consiste en la livraison, l'intégration et la maintenance d'une solution technique de centralisation des logs et autres données non-structurées (BIGDATA) ainsi que de gestion des événements et des incidents de sécurité (SIEM). Le périmètre initial doit permettre de centraliser les logs concernant les accès et les activités sur les éléments clefs de l’infrastructure de la DGSI. Sont considérés dans cette phase les systèmes de défense périmétriques (reverse-proxies, proxies, IDSes, Firewalls, …), les serveurs et les postes de travail.


name: Service Achats, à l'attention de Stéphane Deillon,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Poste de transformation 125/20kV de Gland. Travaux de gros-œuvre CAN : 111, 113, 117, 181, 183, 211, 222, 223, 237, 241, 314, 321, 342, 357, 364, 365

description: Le futur poste de transformation prendra place à proximité de l’ancien poste à démolir. Il sera constitué d’un bâtiment en béton avec sous-sol, rez-de-chaussée et étage. Au rez-de-chaussée prendra place l’ensemble de l’appareillage technique tandis que les locaux administratifs se trouverons à l’étage supérieur. Adossées au bâtiment, se trouveront 3 cellules transformateurs, toutes 3 équipées de fosses de rétention. Les fosses de rétention sont elles-mêmes raccordées à un collecteur menant à un séparateur d’huile. D’une surface au sol de 350m2 env. (emplacements des transformateurs mis-à-part), l’ouvrage présentera en totalité sur ses 3 niveaux une superficie de 1050m2 environ. La démolition ultérieure du bâtiment existant n’est pas comprise dans la présente soumission.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Thurvita AG,à l'attention de Nicole Fuchs, Haldenstrasse 18, 9500 Wil, Suisse

title: Wäscheversorgung Thurvita AG

description: Dienstleistung für Wäscheaufbereitung

eligibilityCriteria: 10.01.2014 Kosten: Keine


title: Mutten Belagsarbeiten

description: Abschlüsse ca. 70 m; Planie ca. 5'000 m2; Tragschicht ca. 950 t


title: BAV 27547, Mehrfamilienhaus Grimselstrasse 13-17, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Ziel ist der Erhalt der 36 günstigen Wohnungen und eine Instandsetzung mit dem Zeithorizont von 20-30 Jahren als Angleichung an die Liegenschaften an der Luggwegstrasse 60-66. Die Wohnungsgrössen sollen nicht geändert werden. Auch sollen die Nettomietzinse nur moderat erhöht werden. Die Instandsetzung ist in unbewohntem Zustand geplant und soll, falls notwendig, in Etappen umgesetzt werden. Es sind bereits 40% der Wohnungen befristet vermietet. BKP 291 Architektur / Baumanagement

eligibilityCriteria: gemäss Programm

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Achat de véhicule pour la police

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: RFI – System Health

description: Der Auftraggeber möchte den Markt und die Produkte im Bereich Schwachstellenmanagement und Compliance kennenlernen um in diesem Bereich den IT-Grundschutz an der ETH Zürich zu erhöhen. Diese Erhöhung soll in Etappen durch unterschiedliche Massnahmen erfolgen. In einem ersten Schritt sollen Basisinformationen über Schwachstellen von IT-Endgeräten bereitgestellt werden. Dazu soll eine Lösung beschafft und eingeführt werden, die alle Endgeräte der ETH Zürich nach Schwachstellen scannt und die aktuellen, von diesen Endgeräten ausgehenden Gefährdungen in einem Dashboard zielgruppengerecht aufbereitet und geeignet darstellt.

eligibilityCriteria: Allemand, Anglais


title: Stadtgärtnerei Zürich

description: Instandsetzung


description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Rohrleitungsbauarbeiten für Erdgas und Trinkwasser (Stahl geschweisst) im Versorgungsgebiet von IWB (Industrielle Werke Basel).

title: IWB, Rohrleitungsbau Stahl für Erdgas und Trinkwasser

IWB Industrielle Werke Basel

street: Margarethenstrasse 40

Kelag Systems AG

street: WBK-Straße 1


title: Servicevertrag Leica

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Service de la sécurité civile et militaire

description: Véhicule tracteur avec pont de chargement.

street: Rue des Casernes 40

Rosenbauer Schweiz AG

street: Eichweg 4


title: Küsnacht (ZH), BW 154-012, Instandsetzung Strassensicherung

description: Bohrpfähle: 2'500 m' Anker: 730 m' Beton: 230 m3 Bewehrung (ohne Bohrpfähle): 23 to Abbruch Belag: 1'500 m2 Abbruch best. Konstruktion: 800m3 Aushubarbeiten: 2'100 m3 Auffüllung: 1'200 m3 Kofferung: 400 m3 Entwässerung: 100 m' Abdichtung: 430 m2 Belag: 720 to Blockwurf: 150 to

eligibilityCriteria: Unternehmungen mit Erfahrung in der Ausführung von Pfahl-, Anker-, Beton- und Strassenbauarbeiten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Technischer Bericht / Vorgehensvorschlag: 40
Anteil Lehrlinge bezogen auf Gesamtbelegschaft: 10
Preis: 50
Technischer Bericht / Vorgehensvorschlag: 40
Anteil Lehrlinge bezogen auf Gesamtbelegschaft: 10


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Transformation Ferme Menut-Pellet (1657) gros oeuvre, génie civil

description: Travaux de gros œuvre, génie civil, petite maçonnerie, aménagement, aménagements extérieurs. Estimation : CHF 1'190'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Stadtspital Triemli

description: Neubau Bettenhaus, Fassadenreinigungsanlagen zu Bettenhaus und Passerellen


name: Menuiserie - Ebénisterie Oberson SA,Rue de l'Industrie2, 1632 Riaz, Suisse

name: frundgallina sa architectes fas sia,Rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel, Suisse, E-mail:

title: Menuiserie intérieure, armoires, portes, revêtements en bois de parois et plafonds d'une école de musique à Carouge

description: Construction, fourniture et pose de portes intérieures en bois, armoires murales encastrées, vitrages intérieurs, revêtements de parois et plafonds acoustiques en bois.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par touts les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les candidats établis en Suisse ou dans un État signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les candidats établis en Suisse peuvent participer.


title: BKP 358.2 Geräte für Grossküche inkl. Montage Ersatzneubau Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg

description: Neubau eines Pflegeheims mit einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Die Nutzung ist geschossweise organisiert. Im Untergeschoss befinden sich Lingerie, Schutzraum, diverse Lagerräume sowie die haustechnischen Einrichtunge. Die Cafeteria mit Grossküche, die Büros der Administration sowie diverse halböffentliche Bereiche (Aufbahrung, Raum der Stille, Mehrzwecksaal) sind im Erdgeschoss untergebracht. Im 1. - 3. Obergeschoss befinden sich jeweils zwei Pflegegruppen mit je 14 Zimmern und zugehörigen Aufenthalst- und Nebenräumen. Das 4. Obergeschoss bietet einer Pflegegruppe mit 14 Zimmern sowie der Aktivierung, Physiotherapie und zwei grossen Terassen Platz.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12


name: Abwasserverband Stein am Rhein Hemishoferstrasse 93, 8260 Stein am Rhein

title: Ausrüstung Biologie

description: Gebläsestation Belüftungsausrüstung Rührwerke Trennwände

awardCriteriaDetails:
Investitionskosten: 60
Betriebskosten: 10
Qualität des Systems: 20
Qualität der Firma: 10


description: Conclusion de l'assurance choses pour la HES-SO Valais-Wallis au 1.1.2019.

title: Appel d'offres assurances choses

IBC Insurance Broking and Consulting SA

street: Avenue de la Gare 25, Case postale 781


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: Sécurité internet - Firewall pour les HUG

description: Fourniture, installation, mise en service, formation des utilisateurs, maintenance et évolutivité de firewalls destinés aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Gemeindeverwaltung Hochdorf, Hauptstrasse 3, 6280 Hochdorf, Suisse

title: Sanierung Wasserstrasse ARA Hochdorf

description: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der technischen Ausrüstung von Belüftungseinrichtung inkl. Luftleitungen und Gebläse

eligibilityCriteria: Vollständige Offerte

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Jahreskosten: 35
2. Technische Lösung: 30
3. Referenzen: 15
4. Service: 10
5. Termin: 5
6. Lehrlingsausbildung: 5
1. Jahreskosten: 35
2. Technische Lösung: 30
3. Referenzen: 15
4. Service: 10
5. Termin: 5
6. Lehrlingsausbildung: 5


name: Marti Construction SA,Chemin d'Entre-Bois29, 1018 Lausanne 8, Suisse

name: Cité Radieuse, à l'attention de Joseph Jacquerioz,Route de St-Saphorin 23, Case postale 64, 1112 Echichens, Suisse, Téléphone: 021 804 76 00, E-mail:

title: Fondation Cité Radieuse Maisons M15/M16 et adaptation des infrastructures

description: Construction d'un bâtiment de 4 niveaux comprenant: Un sous-sol avec des locaux techniques, de service et de stockage pour l'ensemble de l’institution. - Un rez-de-chaussée avec un espace polyvalent servant de salle de restaurant, une cuisine professionnelle, ainsi que des locaux de services et un parking couvert. - Un 1er étage accueillant la "Maison 15", une unité d'hébergement de 6 chambres et 1 studio. - Un 2ème étage accueillant la "Maison 16", une unité d'hébergement de 6 chambres et 1 studio.

eligibilityCriteria: Français


title: Zofingen, Bildungszentrum, Sanierung Flachdach Mittelschule BKP 224.1

description: 334 Treppen 351 Spenglerarbeiten:Dachentwässerung und Anschluss 357 Blitzschutz 364 Flachdacharbeiten, Dachfläche 1400 m2 365 Verglaste Einbauten in Dächern

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Gestion de projets Suisse Marchés publics,à l'attention de (b610-13) MNS Zurich, rénovation et extension, étape B, Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Fax: +41 31 323 26 98, E-mail:

title: Schweizerisches Landesmuseum (SLM) Zürich, Sanierung des Kunstgewerbeschulflügels und erstellen eines Erweiterungsbau, Etappe B

description: Das Landesmuseum in Zürich wird schrittweise saniert und erweitert. Die Bauarbeiten der Etappe A im Altbau sind bereits abgeschlossen. Die in dieser Submission beschriebenen Arbeiten sind Bestandteil der Etappe B (Erstellungskosten BKP 1-9 111 Mio.). Diese umfasst die Sanierung des Kunstgewerbeschulflügels (B1) und einen Erweiterungsbau (B2) sowie die dazugehörenden Umgebungsarbeiten (UB). - BKP 212.1 Gerüste Etappe B1 (KGSF), Etappe B2 (Neubau) NPK 114 Arbeitsgerüste Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um ein Fassadengerüst, Lastklasse 4 und Lasthebebühnen. Das Gerüst wird mit dem Baufortschritt erstellt. - BKP 221 Fenstersanierung Etappe B1 (KGSF) NPK 371 Fenster und Fenstertüren - BKP 271 Gipserarbeiten Etappe B1 (KGSF) beinhaltet: NPK 114 Arbeitsgerüste NPK 651 Deckenbekleidung aus Gipsbauplatten NPK 671 Gipserarbeiten: Innenputz und Stukkaturen NPK 643 Gipserarbeiten: Trockenbauwände

eligibilityCriteria: Ohne Angaben


name: DGMR, Div. Entretien, Centre cantonal d’entretien des véhicules, à l'attention de Michel Pache,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achat de 11 véhicules électriques pour l'Administration cantonale vaudoise

description: 11 voitures électriques

eligibilityCriteria: Selon conditions du maître d'ouvrage


title: H27 Ersatz Deckbelag Umfahrung Strada Los 2 Belagsarbeiten

description: Belag fräsen 12'000 m2; AC 8 900 t; Schächte 40 St;

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Allgemeine Brandabschottungen von Installationsschächten und in Durchbrüchen bei brandabschnittsbildenden Bauteilen in VKF anerkannten Systemen und gemäss Vorgaben Brandschutzkonzept.

title: Erweiterung Bezirksanlage Winterthur

description: Erweiterung Bezirksanlage Winterthur

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110

LD brandschutz ag

street: Hauptstrasse 2


name: Office cantonal des transports - Direction des transports collectifs, à l'attention de Susana Limão,OCT - Chemin des Olliquettes 4, Case postale 271, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Bus à haut niveau de service - Genève-Vernier-Zimeysaver - Avenant 1


name: Stadt Zürich, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

title: Metallrückgewinnung aus Kehrichtschlacke BKP 400 - Umgebungsarbeiten

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet folgende Bauarbeiten im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, im Zusammenhang mit dem Projekt MERKS: Neue Entwässerungsleitungen 70m1 Abbruch Betonplatte 290m2 Aushub und Abtragsarbeiten 700m3 lose Neue Fundationsschicht 1200m3 lose

eligibilityCriteria: ohne Angaben


title: Turner-, Ekkehard und Scheuchzerstrasse

description: Erneuerung Kanal und Werkleitungen sowie Erneuerung Strassenbau Bausumme: 2,165 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Amt für Hochbau,à l'attention de René Mulle, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: +41 41 874 26 51, E-mail:

title: BKP 242.0 Heizungs- und Kälteanlagen

description: gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäss Leistungeverzeichnis

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Personaleinsatz‐Planung und Terminplanung: 10
Schlüsselpersonen ‐ Referenzen: 10
Referenzprojekte und Erfahrungen bei der Realisierung von Umbauten unter Betrieb: 15


title: Erneuerung und Ergänzung Pflegeheim Bachwiesen, Ramsen

description: Das Alters- und Pflegeheim Bachwiesen liegt am Dorfrand von Ramsen und bietet seinen 29 Bewohnern eine ländliche Heimat. Das Gebäude besteht aus einem Gebäudeteil aus den 60er Jahre und einem Anbau aus dem Jahr 1992. Eine grosszyklische Sanierung ist längst überfällig. Vordringlichste Probleme sind die engen Platzverhältnisse, sowie die erheblichen betrieblichen Mängel. Neben dem neu zu erstellenden Ergänzungsbau sind am Bestand bauliche Massnhamen von unterschiedlicher Eingriffstiefe vorzunehmen. Aufgabe: Das Generalplanerteam erarbeitet unter Berücksichtigung der Betriebsabläufe ein Konzept für die Disposition der Nutzungen und der Erschliessung sowie ein Etappierungskonzept. Ausserdem schlagen die Teams ein Aussenraumkonzept für Parkierung, Anlieferung, Hof- und Gartengestaltung vor.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund der ausgefüllten Selbstdeklaration und Referenzen ihre fachliche und organisatorische Eingung nachweisen.


name: Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen

title: Submission Altpapierverwertung 2016-2018.

description: In den Gemeinden des Bezirks Horgen werden in Zukunft jährlich ca. 6 000 Tonnen Altpapier von den lokalen Vereinen gesammelt. Das Altpapier wird am Sammeltag (in der Regel erster Samstag im Monat) durch die Vereine verladen und der Verwertung zugeführt. Daneben bestehen in einzelnen Gemeinden noch Leerungen von offiziellen Gemeindesammelstellen. Die Ausschreibung erfolgt durch den ZVHo auch im Auftrag und stellvertretend für die Stadt Adliswil, welche beabsichtigt, dem ZVHo beizutreten. Die Einwohnerzahl der von den Sammlungen betroffenen Gemeinden beträgt somit rund 120 000. Bei dem Verwertungsauftrag handelt es sich um die Verwertung von Altpapier für eine Vertragsdauer von 3 Jahren.

street: Zugerstraße 165

Perlen Papier AG

street: Perlenring 1


name: Dürsteler Bauplaner GmbH Rudolf Diesel - Strasse 3 8404 Winterthur,à l'attention de Herrn Oliver Schnyder, Rudolf Diesel-Strasse 3, 8404 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 244 06 85, E-mail:

title: Sanierung &Erweiterung Schulhaus Feld-Kloten, BKP 281.1 Linoleumbeläge

description: Die Bauherrschaft Stadt Kloten, vertreten durch Liegenschaften, Kirchgasse 7 in Kloten beabsichtigt die Sanierung und Erweiterung des Schulhaus Feld an der Gerlisbergstrasse in Kloten. Teilweise sind Neubauten geplant. Der alte Kindergarten wird abgebrochen und ein neues Schulhaus (Neubau Schulhaus Feld / NSF) erstellt. Desweiteren wird in der Umgebung ein Kindergartenpavillon erstellt (GP, NG=GesamtProjekt, NebenGebäude). Dies ist in der ersten Etappe angedacht (ab Frühling 2016). In der zweiten Etappe wird die alte Turnhalle abgebrochen. Im Schulhaus Feld werden umbauarbeiten ausgeführt (Umbau Schulhaus Feld / USF). Ebenfalls wird an das Schulhaus Feld ein Anbau neu erstellt (ASF Anbau Schulhaus Feld). Beim Abbruch der Einfachturnhalle wird eine um ein Geschoss abgesenkte Doppel-Sporthalle (Neubau Turnhalle Feld / NTF) errichtet inkl. Verbindungsdach zwischen Sporthalle und Schule Feld. In der Umgebung werden 3 Unterstände für Velos, Container und ein Geräteraum entstehen (GP, NG=GesamtProjekt, NebenGebäude). In der 3. Etappe (Frühling 2019) wird das Schulhaus Dorf saniert und umgebaut. Die beiden alten Pavillons an der Gerlisbergstrasse 12a und 12b werden abgebrochen.


name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

description: 3-Achser Lastwagen 6x2 mit Wechselaufbau; a) Lastwagen mit Kran und 3-Seiten-Kipper b) Lastwagen mit Salzstreueraufbau

title: Neubeschaffung von Lastwagen

description: Neubeschaffung von Lastwagen.

street: Entfelderstrasse 22

Nef Truckcenter AG

street: Flachsackerstrasse 10


name: The Box Seat BV,Sigarenmaker 6a, 5521 DJ Eersel, Pays-Bas

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Stade de la Tuilière - Métamorphose


title: Die französische Version ist gültig.

description: Peinture dans le tunnel de Moutier comprenant : La voûte des tunnels, zone des portails, niches et galeries, signalisation des niches et galeries, fronts des portails et façades des centrales.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: GRAND THEATRE DE GENEVE - 1505GTI - Etanchéité souple

description: Travaux : étanchéité souple - CFC 225.2 Estimation : CHF 1'159'490.- HT


description: Beschaffung IT-Leistungen für die Gemeinde Bassersdorf: Lieferung, Installation, Hosting/Betrieb, Wartung und Support der Clients & Server sowie der Office-Umgebung

title: Beschaffung IT-Leistungen Bassersdorf

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

street: Karl Hügin-Platz 1


name: Kanton Thurgau, Amt für Umwelt, Abteilung Wasserbau,Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld, Suisse

title: Bauherreneigenleistung im Projekt "Ghögg+ Das Thurjuwel bei Bischofszell"

description: Die Submission umfasst die (externe) Bauherreneigenleistung im Projekt Ghögg+ für die Funktion als "Projektleiter Bauherr (PL BH)" gemäss SIA-Norm 101 während den Phasen 21, 31, 32 und 33 gemäss SIA-Norm 103 und als "Bauherrenunterstützung (BHU)" gemäss SIA-Norm 101 während den Phasen 21, 31, 32 und 33 gemäss SIA-Norm 103


description: BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge/Hartbeton

description: BKP 211.1 Gerüste

description: BKP 273.0 Innentüren aus Holz

title: Opernhaus Zürich, Lagergebäude Kügeliloo, Binzmühlestrasse 210, 8050 Zürich, Asbestsanierung und Erhöhung Lagerkapazität

description: Das Objekt mit einer Grundfläche von 7700 m2 dient dem Opernhaus zur Lagerung von Bühnenbildern, die in der Halle in einem Kragarmregal untergebracht sind. Im Untergeschoss befindet sich der Kostümfundus. Das Sheddach der Halle ist mit Spritzasbest kontaminiert. Mit dem Bau eines neuen Flachdaches über dem bestehenden Dach wird Raum für die Sanierung der Sheds geschaffen, die anschliessend abgebrochen werden. Der entstandene Raum ermöglicht die Erhöhung des bestehenden Kragarmregals um eine Regalebene. Zusammen mit dem Bau eines zusätzlichen Kragarmregals anstelle des obsoleten Holzregals wird die Lagerkapazität verdoppelt.


name: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Strassen- und Kunstbauten

description: Der kantonale Radweg führt von Flawil entlang der Kantonsstraße über Riggenschwil/Bichwil nach Oberuzwil. Vom Zentrum Oberuzwil bis zum Ortsende in Buchen führt ein regionaler Radweg. Mit dem Projekt Geh- und Radweg Langacker bis Schützenwachtstraße kann diese Lücke geschlossen und eine sichere Führung für Fußgänger und Radfahrer angeboten werden. Ebenfalls wird die Schulwegverbindung von Oberuzwil bis zum Weiler Städeli gesichert. Ausgeschrieben werden die Ingenieurarbeiten für den Abschnitt Städeli bis Schützenwachtstraße.

title: Kantonsstraße Nr. 8, Oberuzwil/Uzwil: Geh- und Radweg Städeli bis Schützenwachtstraße

description: Kantonsstrasse Nr. 8, Oberuzwil/Uzwil: Geh- und Radweg Städeli bis Schützenwachtstrasse.

street: Lämmlisbrunnenstraße 54

ewp AG St. Gallen

street: Güterbahnhofstrasse 7


name: Direction de la sécurité et de la justice, DSJ

title: Campus Lac-Noir/Schwarzsee à 1716 Schwarzsee, exploitation du restaurant

description: Exploitation du restaurant Campus Lac-Noir/Schwarzsee à 1716 Schwarzsee, Seestr. 119, Plaffeien-Bergland.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, 8090 Zürich

title: N20.1.2 Gubristtunnel El. mech. Installationen Sicherheitseinrichtungen Fahrraum (Signale) / Los 1


title: Schiers - Fajauna Baumeisterarbeiten

description: Abtrag: ca. 12'000 m3; Baugrubensicherung: ca. 1'350 m2; ungespannte Anker: ca. 2'000 m1; Kiessandgemisch UG 0/45: ca. 4'200 m3; Belag ACT 22N: ca. 1050 to; Entwässerung HDPE: ca. 1'500 m1; Beton für Kunstbauten: ca. 2'800 m3;


name: swissbroke AG Ziegelbrücke,à l'attention de M. Max Jud, Turbinenweg 6, Postfach 43, 8866 Ziegelbrücke, Suisse, Téléphone: 055 617 22 23, Fax: 055 617 22 28, E-mail:

title: Submission Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG

description: Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG für das nicht SUVA-versicherte Personal des Kantons Glarus


name: Electrolux Professional SA,Le Trési 6, 1028 Préverenges, Suisse

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse

title: 24 réfrigérateurs et congélateurs de laboratoires pour les Hôpitaux Universitaires de Genève


name: Personalvorsorgekasse der Stadt Bern vertreten durch Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern, à l'attention de Jonathan Neininger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 14, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Neue Sonnenstoren, neu sowie Teilersatz Jalousieläden und Markiesen. Neue Lamellenstoren

description: Eindeckung Steildach inkl. Spenglerarbeiten. Ersatz/Neue Dacheinbauten. Dämmung Steildach. Dämmung und Abdichtung Flachdach.

title: Couverture, Ferblanterie, Fermetures extérieures, protection contre le soleil

description: Umnutzung Bürogebäude in Wohn- und Bürogebäude: Gebäudehülle: Sanierung Fassade. Ersatz Fenster und Sonnenstoren. Auffrischung Fensterläden. Neue Balkone. Instandsetzung und dämmen Steildach und Dacheinbauten. - WC/Bäder/Küchen: Totalsanierung inkl. Ersatz Sanitärinstallationen und Apparate. Anpassungen Lüftungs-, Heizungs- und Elektroinstallationen. Ausbau WC/Bad/Küche. - Wohnungen: Totalsanierung

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 60
Auftragsspezifische Referenzen: Bausumme, Vergleichbarkeit, Referenz Auskunft / Information aus Beschrieb und/oder Unterlagen:: 40


name: Bau-und Umweltdepartement, Amt für Hochbau und Energie

description: BKP 244 HLK-Anlagen Lüftung.

title: Neubau Spital Appenzell als ambulantes Versorgungszentrum plus (AVZ+)

description: BKP 244 HLK-Anlagen Lüftung

street: Gaiserstrasse 8


name: Centre des technologies de l'information (CTI) État de Genève

title: Attribution de 10 contrats de location de services en faveur du CTI ("LSE 2011-1").

description: L’attribution de 10 postes d’externes dans le cadre des contrats de location de service du Centre des technologies de l'information se déroulera selon la procédure décrite ci-dessous. Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l’objet d’une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d’adjudication spécifique, rendue en faveur d’un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu’il est possible d’allouer à un seul soumissionnaire n’est toutefois pas limité. À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux personnes par profil requis, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel la personne est proposée; le CTI se réserve toutefois le droit d’attribuer une personne à un autre profil, pour autant qu’il corresponde aux compétences professionnelles de cette dernière. Les contrats pourront être résiliés par chacune des parties conformément à ce que stipule le projet de contrat applicable annexé au dossier de participation; ils pourront durer jusqu’au prochain renouvellement du poste concerné, prévu pour la fin du mois de mars 2014. La date d’entrée en vigueur du contrat sera jointe à chaque descriptif de profil. En cas de résiliation motivée d’un contrat dans les trois mois à dater de son entrée en vigueur, le CTI se réserve le droit d’approcher le soumissionnaire ayant obtenu la deuxième meilleure note pour le poste mis au concours, et ainsi de suite, pour autant que le profil proposé soit disponible et qu’il corresponde aux attentes du CTI; le CTI peut aussi adjuger le poste en question à l’issue d’une nouvelle procédure. Par décision motivée il faut entendre tout élément empêchant les équipes du CTI de travailler avec la personne mise à disposition, y compris les facteurs humains. Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants: 1/1 business analyste confirmé (réf.: 11-01_301-2897.001) 2/2 business analyste senior (réf.: 11-01_301-2897.002 et réf.: 11-01_301-2897.003) 3/2 chefs de chantier BI senior (réf.: 11-01_501-5951.001) 4/3 techniciens d'assistance confirmés (réf.: 11-01_601-2889.001) 5/1 architecte de données confirmé (réf.: 11-01_701-5275.001) 6/1 administrateur système-réseau confirmé (réf.: 11-01_710-5762.001).

street: rue du Grand-Pré 64-66


title: Transportleitung Bolligenstrasse Ostermundigen-Bern Erneuerung - Ingenieurleistungen

description: Das Projekt umfasst eine neu zu erstellende Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 700 mm ab dem Pumpwerk Chrüzweg bis über die Kreuzung Bolligenstrasse – Schermenweg. Die gesamte Länge beträgt rund 830 m. Die Stahlleitung wird mit einem kathodischen Korrosionsschutz (KKS) geschützt. Die Linienführung wurde bereits mit dem Tiefbauamt des Kantons Bern koordiniert und weitgehend festgelegt. Der Leitungsverlauf ist grundsätzlich in zwei Teilprojekte geteilt. Microtunneling: Für die Querung des Schermenweges, dem SBB-Trasse und der Bolligenstrasse ist ein rund 145 m langes Microtunneling vorgesehen. Konventioneller Leitungsbau: Auf dem zweiten Teil, ab dem Brückenkopf der SBB-Querung bis zum Pumpwerk Chrüzweg wird die Transportleitung im offenen Graben verlegt. Der Leitungsverlauf erstreckt sich über weite Teile in bestehender Böschung und Grünstreifen, bzw. grösstenteils im späteren Radweg.

eligibilityCriteria: Der Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgt nur auf schriftliche Anmeldung und Bezahlung des Betrages von CHF 200.00 bis 05.09.2018. Eine Anmeldung nach dem 05.09.2018 führt zum Ausschluss aus dem Verfahren. Weiter gelten Anbieterinnen und Anbieter als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. Bestehen zwischen der Wasserverbund Region Bern AG und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Wasserverbund Region Bern AG den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
Beschaffungspreis:: 50
Schlüsselpersonal: Projektleitung: 30
Schlüsselpersonal: stellvertretende Projektleitung: 10
Präsentation:: 10


name: DII, Domaine Immobilier & Infrastrucutres

description: Le projet faisant l’objet de cet appel d’offre consiste en l’assainissement complet des installations sanitaires des bâtiments CE et CM pour tous les niveaux. Comprend également les centrales et la distribution des blocs sanitaires. Ces bâtiments, lors des travaux seront en activité, il faudra impérativement en tenir compte lors de la réalisation. Les installations devront être faites selon un concept pour une utilisation rationnelle de l’eau et une valorisation des rejets dans le but de réduire les consommations d’énergie dans les différentes phases de projet (cf. énergie grise) et minimiser les autres impacts environnementaux en lien à la réalisation du projet.

title: CE-CM étude pour la rénovation des installations sanitaires

street: BS 127, Station 4


name: CHUV (CIT-S) Direction des construction, ingénierie et sécurité

description: Travaux de serrurerie, ouvrages métalliques courants

description: Revêtements de sols en matières synthétiques, textiles

description: Faux-plafonds métalliques

description: Travaux d'aménagements extérieurs (espaces communs et plantations - végétations)

title: CHUV – Extension du restaurant et bureaux + extension du centre coordonne d'oncologie

description: La présente procédure d'appel d'offre concerne : l'extension restaurant bureaux. Le projet prévoit: - nouveau bâtiment de 2 niveaux sur toiture existante; niveau BH08 (aggrandissement de la salle du restaurant), niveau BH09 (nouvelles surfaces administratives) ; - réaménagement de la terrasse du restaurant et liaison avec une nouvelle zone d'agrément estivale sur le toit du futur CCO. L'extension CCO. Le projet prévoit: - réalisation d'un nouveau bâtiment de 2 niveaux sur toiture existante BH06 et BH07, contigu au CCO actuel au niveau 06; - toiture végétalisée aménagée comme zone d'agrément extérieure pour le personnel (liaison avec projet de restaurant).

street: Rue du Bugnon 21


description: La commune de Chêne-Bourg organise un appel d’offres de services de restauration scolaire. Le contrat visé est un contrat-cadre d’une durée de 4 ans, à compter du 1.8.2019, avec prolongation possible de 1 an au maximum. Les tâches et prestations attendues sont décrites de façon détaillée dans le cahier des charges joint. Elles concernent des prestations de confection des repas, livraison (chaude), nettoyages, gestion des déchets et facturation. Pour donner une idée de l’importance du marché mis en concurrence, sur la base de l’année scolaire 2017-2018 de référence, il faut compter 50 000 repas à élaborer par année scolaire, à livrer sur 3 sites, pour des écoliers âgés de 4 à 12 ans (1-8P). La liaison froide et les animations sont en option.

title: Marché de services de restauration scolaire (3 sites)

Vallat Partenaires SA

street: Rue des Tuillières 1

Kidelis SA

street: chemin des Pontets 33


Office fédéral des routes OFROU

street: Uttigenstrasse 54


name: CHUV - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

title: Affaires n° 20-075 / 21-048 Transformation et rénovation de chambres et couloirs du niveaux 12 au 17 du bâtiment hospitalier du CHUV", CFC n° 350 - Installations gaz médicaux

description: Ces chambres de patients à 5 lits, qui font environ 48 m2, n’ont pas d’équipement sanitaires à l’exception d’un WC et d’un lavabo. Chacune d’elles va être remplacé par deux chambres à 2 lits de 20 m2, en moyenne, avec une salle de bain individuelle de 3 m2. Cette dernière occupe la place laissée par la suppression d’un lit. Cette configuration favorise le bien-être et le rétablissement des patients, via un confort amélioré et une intimité mieux respectée. Ces principes architecturaux ont aussi des effets positifs sur le stress et la fatigue des équipes soignantes. Les mesures d’amélioration environnementale (cadre, lumière, ergonomie des postes de travail) profitent en fin de compte à tout l’hôpital.


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Schiers, Bahnhofumbau

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Kanton St.Gallen, vertreten durch die Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen

title: Amtsblatt des Kantons St.Gallen

description: Satzherstellung, Druck, Papier, Ausrüsten und Spedition sowie Abonnementsverwaltung Amtsblatt –Format: 148 x 210 mm –Auflage: 4700 –Erscheinungsweise: wöchentlich (Montag), jährlich 51 bis 52 Broschüren –Umfang: jährlich rund 4000 Seiten –Umschlag: 2/1-farbig, Papier 60 gm2, 4 Seiten; –Inhalt: 1/1-farbig, Papier 60 gm2, 16, 20, 24, ... bis 128 Seiten Inhalt je Ausgabe; –Ausrüsten: im Bund 2x mit Draht geheftet –Aufbereiten für Internetauftritt


name: Gestion de projets de construction, DS Centre, Mt. Ceneri

title: Chefs de projets mandatés du maître de l'ouvrage pour la gestion de projets de constructions, domaine spécialisé Centre, site de Kriens

description: La gestion de projets de constructions d'armasuisse Immobilier recherche des chefs de projets mandatés du maître de l'ouvrage, pour la gestion de projets de constructions, qui seront chargés de la défense des intérêts du maître de l'ouvrage lors de projets de nouvelles constructions, de transformations, de déconstructions et d'assainissements. Les chefs de projets mandatés du maître de l'ouvrage doivent garantir, au niveau supérieur, la planification et l'exécution optimales de projets de nouvelles constructions, de transformations, d'entretien et de déconstructions, de même que la mise en oeuvre opérationnelle des critères stratégiques fixés pour la gestion du portefeuille, en respectant les standards et les directives imposés. La fonction de chef de projet mandaté du maître de l'ouvrage comporte les tâches suivantes : — réalise en qualité de chef de projet du maître de l'ouvrage les projets de constructions qui lui sont confiés; est responsable des phases d'étude préalable, d'étude de projet, d'appel d'offres et de réalisation, — dirige l'équipe de projet du maître de l'ouvrage comme représentant de ce dernier dans les phases d'étude préalable, d'étude de projet, d'appel d'offres et de réalisation, — est responsable des mandats externes aux planificateurs et prestataires de la construction; garantit la coordination et contrôle leurs prestations, — établit des contrats de planification conformément aux directives de la KBOB, ainsi que des contrats d'entreprise totale, d'entreprise générale et de planification générale, — garantit le controlling du projet (délais, coûts, qualité, risques) et l'assurance-qualité dans les projets (PQM); rend compte périodiquement au mandant. Les activités détaillées figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres. Description pour le domaine spécialisé Centre — site de Kriens: 2 chefs de projets mandatés du maître de l'ouvrage pour la gestion de projets de constructions, domaine spécialisé Centre, site de Kriens, sont recherchés. Les prestations devront vraisemblablement être fournies de mars 2014 à février 2019. Le volume de travail des deux chefs de projet du maître de l'ouvrage est d'environ 2 400 heures par année. Les indications précises du nombre prévisionnel d'heures de travail à fournir figurent dans la documentation pour l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Z1 Justicatifs de l'expérience des personnes-clés::
Z2 Prix::

street: Blumenbergstrasse 39

Büro für Bauökonomie AG

street: Zähringerstraße 19


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Habsburg/Windisch, Belagssanierung und Amphibienschutz

description: Bau- und Belagsarbeiten: Grabenaushub 500 m3 Bodenabtrag: 2‘200 m3 Belagsabbruch 600 m3 Strassenaushub: 4‘600 m3 Abfuhr und Deponie: 9‘800 m3 Kieslieferungen: 6‘900 m3 Belag Fräsen 1‘000 m2 Belagseinbau: 5‘000 to Amphibienleitsysteme: 1‘200 m Amphibiendurchlässe Ortbeton: 16 Stk Medienrohr: 1‘500 Kontrollschächte: 10 Stk


name: Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en gestion de projets

title: Projet de réalisation du Green Data Center sur le site de la Gravière.

description: Le marché en pool pluridisciplinaire de mandataires concerne les prestations complètes selon SIA 102, 103 et 108 d'architecte, d'ingénieur civil en tant que mandataire spécialisé et d'ingénieurs spécialisés CVSE+MCR, dont le coût des travaux est estimé au total à 21 600 000 hors TVA, taxes et honoraires.

procurementMethod: selective


title: RE 460 Winkelfeder


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

description: N2 EP12 Bellinzona — Direction générale et locale des travaux (DGT/DLT).

street: Via C. Pellandini 2a

Lombardi SA Ingegneri Consulenti

street: Via R. Simen 19


name: Ufficio delle Misure Attive (UMA) della Sezione del Lavoro (SdL), à l'attention de Stefano Bernasconi,Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41918144811, Fax: +41918144408, E-mail:

title: Provvedimenti del mercato del lavoro (PML) Reintegrazione professionale Provvedimenti di formazione Corso “Sostegno Intensivo plus” (SI+)

description: TI 09.03.2018

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: CLR architectes SA, à l'attention de Laurent Meylan,Rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: CFH 231.3 – Fourniture des tableaux électriques

description: La Maison de l'Enfant et de l'Adolescent sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine de l’adolescent. Sur une surface de 13'000 m2, la MEA accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans (12 à 25 ans pour la consultation Santé Jeunes). Le budget de construction est estimé à 70 millions de francs TTC. Travaux concernés par le présent appel d'offres : - Fourniture des tableaux électriques

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: 1 MW heating neutral beam for the TCV tokamak

description: L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a l'intention d'acquérir un injecteur de particules neutres de 1 MW pour son Centre de recherches en physique des plasmas (CRPP). La principale installation de recherches du CRPP est un tokamak de taille moyenne, appelé TCV. Le système qui sera acheté par le CRPP devra être capable d'injecter un faisceau d'isotopes d'hydrogène neutre de 15 à 35 keV, d'une puissance de 1 MW, à travers un orifice de TCV, dans le plasma. L'injecteur doit comprendre une source d'ion (générateur de plasma et système optique), une chambre de neutralisation, un déflecteur d'ions résiduels avec un collecteur d'ions, une cible calorimétrique rétractable pour la mise en œuvre, les tests et le conditionnement, les pompes cryogéniques, les alimentations et systèmes auxiliaires requis.

street: bâtiment PPB - station 13

Institute of Nuclear Physics

street: 11 akademika Lavrentieva prospect

countryName: RU


name: Officine Idroelettriche di Mesolcina SA (OIM) Zentrale Soazza

title: Officine Idroelettriche di Mesolcina SA, Zentrale Spina, Gruppe Isola - Revision der Kugelschieber

description: Die Leistungen für die Kugelschieberrevisionen von zwei Kugelschieber in der Zentrale Spina umfasst das Ausmessen der zwei Kugelschieber in eingebautem Zustand, Ausbau aus der Verteilleitung, Transport ins Werk des Lieferanten, komplette Zerlegung, Reinigung und Prüfung der Einzelteile, Bestandsaufnahme, Ausführung der Instandstellungsarbeiten gemäss Revisionsumfang, Zusammenbau der Schieber und Antriebe, Druckprobe, Dichtheits- und Funktionskontrolle, Rücktransport in die Zentrale Spina, Wiedereinbau in die Verteilleitung, Inbetriebnahme, Durchführung des Probebetriebes und Abgabe der kompletten Enddokumentation.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Technische Lösung:
Kompetenzen:
Kommerzielle Bedingungen:


title: Erweiterung Schulanlage Töss

description: Bauarbeiten für den Erweiterungsbau der Schulanlage Töss.

awardCriteriaDetails:
Preis gemäss Angebot: 50
Qualität/ Schlüsselpersonen: 15
Termine/ Baulogistik: 15
Referenzen: 10
Ökologie: 10


title: Elektrizitätswerk Obwalden – Erneuerung Kraftwerk Kaiserstuhl – Ausschreibung Los Druckleitungen und Stahlpanzerungen

description: Das Elektrizitätswerk Obwalden hat vorgesehen als Ersatz des betagten Kraftwerkes Kaiserstuhl das Triebwassersystem von der Wasserfassung Kleine Melchaa (Kleines Melchtal) bis zum bestehenden Druckschacht Unteraaboden (Giswil) zur Wasserkraftnutzung in der best. Zentrale Unteraa mit der Wasserrückgabe in den Lungerersee zu erneuern. In der Zentrale Giswil soll an dem dafür bereits vorgesehenen Standort eine neue Maschinengruppe (MG3) mit einer Leistung von 20 MVA für die Nutzung der Wasserkräfte der Stufe Kaiserstuhl eingebaut werden. Das Los Druckleitungen und Stahlpanzerungen umfasst die Lieferung und Montage inkl. Korrosionschutz folgender Anlageteile: – Einlauftrompete (3.40 x 3.40 m) mit Verzug auf Kreisprofil DN 2400 – Stahldruckleitung im Zugangsstollen Marchgraben; DN 2400; l = 210 m; t ≈ 15.0 mm – Übergang Druckleitung DN 2400 – DN 2200 vor Apparatekammer Marchgraben; l = 5 m, t ≈ 15.0 mm – Erdverlegte Druckleitung Marchgraben; DN 2200 ; l = 160 m; t ≈ 17.0 mm – Stahlpanzerung im Schrägschacht Marchgraben, betonhinterfüllt; DN 2000 ; l = 185 m; t ≈ 18.0 mm – Stahlpanzerung im geneigten Druckstollen Marchgraben, betonhinterfüllt; DN 2000; l = 245 m; t ≈ 19.0 mm – Erdverlegte Druckleitung Unteraaboden; DN 2000; l = 175 m; t ≈ 20.5 mm – Inklusive Krümmer, Expansionen, Mannlöcher, Schraubenverbindungen und Anschluss an die bestehende Panzerung des Druckschachtes Unteraa.

eligibilityCriteria: Es findet am Montag, 30.11.2009 von 09.00 bis 11.00 Uhr eine Begehung des Projektgebietes statt (Anmeldung per E-mail an IM Ing.büro Maggia AG, Ing. A. Schmitt – andreas.schmitt@im-maggia.ch). Treffpunkt ist um 09.00 Uhr vor der Kavernenzentrale Unteraa in Giswil (Koordinaten: 656'190/185'960)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Bauprogramme/Bau- und Montageabläufe/Montageeinrichtungen: 20
Baustellenorganisation: 15
Qualität und Sicherheit: 5
Preis: 60
Bauprogramme/Bau- und Montageabläufe/Montageeinrichtungen: 20
Baustellenorganisation: 15
Qualität und Sicherheit: 5


title: Reinigungsleistungen bei der Rhätischen Bahn.

description: Reinigungsleistungen in Gebäuden der Rhätischen Bahn.

procurementMethodDetails: OPEN

Rhätische Bahn AG

street: RhB Strasse 1


name: FEI Europe B.V. Branch/Zweigstelle Zürich,Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich, Suisse

name: Empa, à l'attention de Oertig Martin,Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Suisse, E-mail:

title: Ausbau additive Fertigung


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

title: Asset Management Tool für Windparks

description: Als Grundlage für ein modernes und übergreifendes strategisches und operatives Asset Management schreibt ewz ein digitales Asset Management Tool aus. Das Tool soll, basierend auf den aktuellen Betriebssignalen (je nach Verfügbarkeit, z.B. 1 Minuten- oder 10 Minuten-Daten), den technisch und wirtschaftlich optimalen Betrieb für die bestehenden und zukünftigen Windenergieanlagen von ewz unterstützen. Dies soll unter anderem durch eine automatisierte Früherkennung von technischen Auffälligkeiten, eine Möglichkeit für vertiefte Datenanalysen von spezifischen Sachverhalten sowie ein einheitliches und automatisiertes portfolioübergreifendes Reporting geschehen.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Preis (Lizenzkosten/Wartung, Anschlusskosten für Windparks): 30
Technische Funktionalitäten der Lösung (heute/zukünftig): 30
Benutzerfreundlichkeit: 30
Referenzen, Qualifikation, Umsetzungskompetenz: 10


title: Planung Erweiterung/Umbau Kantonsspital Münsterlingen (Projekt Lobby), 8596 Münsterlingen

description: Bei den 1970-72 erstellten Bauten des Architekten E. Bosshardt, Winterthur, besteht dringender Erneuerungsbedarf beim Eingangsbereich und Restauration. Gemäss dem Ergebnis einer Machbarkeitsstudie ist eine Umsetzung mit Erweiterungsbauten und Umbauten im Bestand möglich. Über das Ausschreibungsverfahren (offenes, 1-stufiges Verfahren) sollen Planungsteams bestehend aus Architekt und Spitalplaner ermittelt werden, damit anschliessend umgehend die weiteren Fachplanerausschreibungen und die Pla-nungsarbeiten für die Ausarbeitung eines Bauprojekts mit Kostenvoranschlag initiiert werden können. Es wird von den Projektanten eine betrieblich und architektonisch optimale Umsetzung des definierten Raumprogramms für die Erweiterung und Umnutzung im Bestand erwartet. Das Raumprogramm umfasst rund 900 m2 Hauptnutzfläche (netto). Information Damit im sehr eng begrenzten Zeitfenster die Planungsarbeiten für zwei Projekte sichergestellt werden können, finden gleichzeitig zwei Ausschreibungen für Planungsarbeiten statt. Eine für den Bereich Operationssäle, Intensivstation, Tagesklinik und Zentralsterilisation (Projekt „3i“) sowie eine für die Erweiterung/Umgestaltung des Eingangsbereichs mit Caféteria (Projekt „Lobby“).

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Teams aus Architekten und Spitalplanern mit Geschäfts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. Spitalplaner können sich in maximal 2 Teams bewerben. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, weitere Fachplaner- bzw. Ingenieurleistungen separat zu vergeben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: siehe oben Bewertungskriterien:
siehe oben Bewertungskriterien:


description: Réalisation du projet d'aménagement des Espaces Publics au sein du futur quartier des Grands Esserts

title: Projet Espaces Publics des Grands Esserts Mandat pour un groupement architecte-paysagiste et ingénieur civil

Comptoir Immobilier SA

street: pa Place de l’Eglise 7


name: SECO, Affaires internationales du travail, à l'attention de Valérie Berset Bircher,Holzikofenweg 36, 3003 Bern, Suisse, E-mail:

title: Futur du dialogue social dans le cadre du centenaire de l'Organisation internationale du travail

description: La recherche porte sur : •Welche sind die Herausforderungen für Sozialpartnerschaft und des Tripartismus angesichts der Digitalisierung der Wirtschaft? •Wie kann Sozialpartnerschaft die Einführung der Digitalisierung positiv beeinflussen? •Wie ist die Zukunft der Sozialpartnerschaft und des Tripartismus angesichts der Tertialisierung der Wirtschaft? •Wie kann sich die Sozialpartnerschaft mit einem Blick nach vorne erneuern? •Quel avenir pour les conventions collectives de travail en Suisse au regard de l’accroissement du statut d’indépendant (diminution du statut de salarié) ? •Quel avenir pour les normes internationales du travail élaborées au sein de l’OIT ?

eligibilityCriteria: Allemand, Français, Anglais


title: Umgebungsarbeiten BKP 420, Garten- und Landschaftsbau GALA Bau Abegg-Huus, Rüschlikon

description: Bearbeitete Umgebungsfläche ca. 2’700m2 Davon Grünflächen (einschliesslich intensive Dachbegrünung) ca. 1’200m2 Bituminöse Belagsflächen ca. 1’500m2, davon Farbsickerasphalt auf Dachflächen und im Gelände ca. 600m2 Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten (Bäume, Sträucher und Stauden) sowie Ansaaten Lieferung und Versetzen von Ausstattungen (Seniorensitzbänke und dgl.) Kleinere Zaunarbeiten Hinweis: Erschwernisse bei Zugänglichkeit und Arbeitsweise bedingt durch Hangsituation, Dachterrassenfläche ein Geschoss höher als Zufahrt und Lage an Kantonsstrasse und Gemeindestrasse (wenig Lageflächen)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Winterdienst TBA ZH. UB2 Route 6

description: Winterdienstarbeiten auf Strassen des Kantons Zürich.


title: Dienstleistungsauftrag als Logistikpartner für die Bewirtschaftung und Distribution von Brandschutzausrüstungen für die Feuerwehren im Kanton Aargau.

description: Aufgaben gemäss Submissionsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Einhaltung Ausschreibung und Qualität der eingereichten Angebote: 25
Bereinigter Angebotspreis: 50
Qualifikation, Referenzen: 25


name: Hochbauamt Basel-Landschaft - Realisierung

title: Museum Baselland Liestal, Umbau und Sanierung, Wärmeverteilung/Lüftungsanlagen

description: Wärmeverteilung/Lüftungsanlagen - Sanierung Heizungsunterstation - Neuinstallation von Heizkörper - Sanierung von Lüftaufbereitung Luftheizung Museum - Neuinstallation Lüftung Untergeschoss - Anpassen der Verteilung an die neue Situation - Installation Nebenanlagen Lüftung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis bereinigt: 60
Fachliche Eignung des Anbieters, Referenzen: 30
Qualifikation Schlüsselpersonal: 10
Angebotspreis bereinigt: 60
Fachliche Eignung des Anbieters, Referenzen: 30
Qualifikation Schlüsselpersonal: 10


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Jürg Bruder, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 79 20, Fax: 044 / 645 77 80, E-mail:

description: Der Auftrag umfasst den Ersatz der Abwasserbehandlungsanlage der Rauchgasreinigung im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz (Verfahren und Stahlbau), und die Installation einer neuen sauren Flugaschenwäsche. Der Bauteil sowie die Elektro- und Leittechnik sind nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung. Es werden die erforderlichen Planungsleistungen, Engineering, Koordination, die Lieferung und Montage und die Inbetriebnahme des Gesamtsystems ausgeschrieben, einschliesslich des gestaffelten Rückbaus der bisherigen ABA.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Konolfingen Umbau Bahnhof

description: Simap

eligibilityCriteria: 01.09.2014 Kosten: Keine siehe Simap Zfifer 3.13

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
(Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
ZK 1::
Einhaltung der geforderten Qualität.:
Qualifikation und Verfügbarkeit des Schlüsselpersonals und deren Stellvertreter::
Subkriterium 1.1::
- Bauführer und Stellvertreter:
(60% / Mindestwert 3.0):
Subkriterium 1.2::
- Poliere und Stellvertreter:
(40% / Mindestwert 3.0):
ZK 2::
Technischer Bericht, Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
Subkriterium 2.1::
- Technischer Bericht:
(Aussagekraft, Vollständigkeit, 40% / Mindestwert 3.0):
Subkriterium 2.2::
- Bauablauf und Baustellenlogistik:
(je 20% / Mindestwert 3.0):
Subkriterium 2.3:
- Arbeitsleistung pro Bauphase:
(20% / Mindestwert 3.0):
ZK 3::
Bauprogramm inkl. Gewähr für Einhaltung der Termine:
ZK 4::
Berücksichtigung der Umwelt und Sicherheit:
ZK 5::
Projektbezogenes Qualitätssicherungsmanagement (PQM):
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
(Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
ZK 1::
Einhaltung der geforderten Qualität.:
Qualifikation und Verfügbarkeit des Schlüsselpersonals und deren Stellvertreter::
Subkriterium 1.1::
- Bauführer und Stellvertreter:
(60% / Mindestwert 3.0):
Subkriterium 1.2::
- Poliere und Stellvertreter:
(40% / Mindestwert 3.0):
ZK 2::
Technischer Bericht, Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
Subkriterium 2.1::
- Technischer Bericht:
(Aussagekraft, Vollständigkeit, 40% / Mindestwert 3.0):
Subkriterium 2.2::
- Bauablauf und Baustellenlogistik:
(je 20% / Mindestwert 3.0):
Subkriterium 2.3:
- Arbeitsleistung pro Bauphase:
(20% / Mindestwert 3.0):
ZK 3::
Bauprogramm inkl. Gewähr für Einhaltung der Termine:
ZK 4::
Berücksichtigung der Umwelt und Sicherheit:
ZK 5::
Projektbezogenes Qualitätssicherungsmanagement (PQM):


name: Universität Zürich, Abteilung Bauprojekte/Baumanagement

title: Erneuerung der Audio-/Video-Anlagen Gebäude AND (Teil 2)

description: An der Universität Zürich werden im Gebäude AND in 5 Seminarräumen im 3. und 5. Obergeschoss die Audio-/Video-Anlagen erneuert. Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die Lieferung und Montage der erforderlichen Audio-/Video-Ausrüstung.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: ETH Zürich Abt. Finanzdienstleistungen Risikomanagement und Versicherungen

title: Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag für Professoren.

description: Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag für Professoren gemäß den im Pflichtenheft aufgeführten Spezifikationen.

street: Scheuchzerstraße 68/70

AXA Leben AG

street: General Guisan-Straße 40


name: F.lli Somaini SA,Via Cantonale, 6537 Grono, Suisse

title: N13 EP18 Circonv. Roveredo, Lotto 7102b: condotta sorgente–serbatoio–Oltra, op. idraulico

description: - OGGETTO 7102: Realizzazione della condotta che della sorgente Fontanin situata a quota 827 m.s.m. sulla sponda sinistra del riale "Val Grono", scende passando in parte nel sedime del sentiero esistente fino a quota ca. 421 m.s.m. dove in futuro verrà realizzato il serbatoio "La Possa" (Lotto 7103). - OGGETTO 7104: Realizzazione della condotta che da quota ca. 421 m.s.m. dove in futuro verrà realizzato il serbatoio "La Possa" (Lotto 7103), scende a quota. 316 m.s.m. in zona Oltra, dove si collega alla condotta già realizzata duranti i lavori di interramento della linea 50 kV a Grono (Lotto 8902).

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d’appalto.


title: Submission Ausrüstungen Biologiebecken 2 und 1

description: Planung, Herstellung, Transport, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der folgenden elektromechanischen Ausrüstungen: Gebläse, Belüfter, Luftverrohrung, Rührwerke, Trennwände, Räumer, Tauchrohre, Armaturen für die neue biologische Reinigung (Biologiebecken 2) sowie Anpassungen an die bestehende Nachklärbecken 2a / 2b. Die Leistungen gemäss der Submission für die Ausrüstungen des Biologie-Beckens 1 können zusätzlich angeboten werden. Diese Submission enthält die folgenden Ausrüstungen: Belüfter, Luftrührwerk, Schlammabzugssystem sowie Anpassungen an die bestehende Verrohrung des alten Beckenblocks.

eligibilityCriteria: Siehe Eignungskriterien Insbesonders: Der Anbieter muss 2 vergleichbare Referenzen (Ausrüstung Biologie/NKB) in der Schweiz mit einer Auftragssumme von je > 250‘000.- CHF mit erfolgter Abnahme nicht älter als 5 Jahre vorweisen können.


name: Patrick Vallat - bureau de conseils en marchés publics et en management de projets (CCMP+)

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du soumissionnaire:
Qualités techniques de l’offre:
Références du soumissionnaire:

street: chemin du Ruttet 5


title: Malerarbeiten

description: An Gebäuden und Einrichtungen der BVB fallen regelmässig Malerarbeiten an. Dies beinhaltet Arbeiten wie Streichen, Spachteln und Tapezieren. Die Arbeiten können sowohl im Aussenbereich (Fassade) wie auch im Innenraum anfallen. Mit dem Zuschlagsempfänger wird ein Rahmenvertrag abgeschlossen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualität der Referenzen u. Schlüsselpersonen: 30


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: L'adjudication comprend : - 56 tables de conférence mobiles - 144 chaises de conférence


title: Beschaffung Schulverwaltungssoftware

description: Die Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) arbeitet seit einigen Jahren mit dem Administrationstool Evento. Im Jahr 2013 hat sich das Konkordat der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz aufgelöst und als Folge daraus hat sich die PHSZ selbständig gemacht. Die PHSZ konnte Evento auch weiterhin nutzen. Es wurde aber festgelegt, dass bei einer nächsten Überprüfung auch andere Produkte evaluiert werden müssen. Die Software muss die Arbeitsabläufe der Pädagogischen Hochschule Schwyz möglichst exakt abbilden und wiedergeben, sodass die Hochschule ihre internen Abläufe weiterführen kann und zukünftig Optimierungen möglich sind. Gesucht wird ein Komplettangebot, welches die Software und deren benutzerspezifische Installation, Konfiguration, inkl. Migration und Schulung sowie einen Supportvertrag beinhaltet.

eligibilityCriteria: Es werden nur die Angebote der Anbieter ausgewertet, bei welchen die Ausschreibungsbedingungen akzeptiert wurden und das Originalblatt "Zusammenfassung des Angebotes" vollständig ausgefüllt und unterzeichnet worden ist.


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N01.16-008 Kerzers-Forsthaus, Forsthaus Umgestaltung Anschlussknoten K40. Belagsersatz im Knotenbereich und auf der Brücke SBB Murtenstrasse.

description: Das Projekt "Kerzers–Forsthaus, Forsthaus Umgestaltung Anschluss" beinhaltet folgende Arbeiten: - Belagsersatz im kompletten Knotenbereich Anschlussknoten K40. - Teilanpassung der Strassenrändern im Bereich der Mittelinseln. - Deckbelagsersatz im Bereich Brücke SBB Murtenstrasse. - Ersatz Fahrbahnübergang im Übergangsbereich Knoten K40 / SBB-Brücke Murtenstrasse. - Verbesserung Knoten hinsichtlich Anforderungen von hindernisfreiem Bauen im öffentlichen Raum. Der Werkvertrag beinhaltet sämtliche Leistungen für Tiefbau und Arbeiten im Brückenbereich (inkl. Fahrbahnübergänge) im Zusammenhang mit den oben aufgeführten Arbeiten. Insbesondere sind sämtliche Leistungen für eine gelingende Verkehrsführung über die Bauzeit sowie Spezialtarife für Nacht- und Wochenendarbeiten Bestandteil des Vertrages. Verkehr: Es gilt zu beachten, dass die Arbeiten unter Verkehr ausgeführt werden. Wegen dem hohen Verkehrsaufkommen und der Sensibilität des Anschlusses auf die N01 sind die Arbeiten zwingend während den Sommerferien 2016 auszuführen. Unter der Woche wird teilweise nachts gearbeitet. Die Hauptarbeiten (Belagsersatz im Knotenbereich) finden ausschliesslich an den Wochenenden statt. Gearbeitet wird an den Wochenenden im 3-Schicht-Betrieb (siehe auch Beilagen Terminprogramm und Bauphasen). Eine Variante mit Totalsperrung ist ausgeschlossen. Für die Arbeiten wird unter der Woche nachts sowie an den Wochenenden die LSA ausgeschaltet. Ein Verkehrsdienst ist während der gesamten Bauzeit eingesetzt. Die Unternehmung ist mitverantwortlich, dass der Verkehrsfluss am Knoten minimal eingeschränkt wird. Der Knoten K40 ist Bestandteil der Notfallroute durch die Stadt Bern sowie an die N01. Feuerwehr und Sanitätspolizei haben ihre Stützpunkte in unmittelbarer Nähe des Knotens K40. Die freie Durchfahrt für die Notfalldienste muss während der gesamten Bauzeit 24 h gewährleistet sein. Bautechnische Angaben: Die Tragschicht im Knotenbereich ist gemäss Untersuchungen grösstenteils ungenügend und muss mit einer AC F ergänzt werden. An einem Wochenende müssen somit in einer Phase 3-Schichten Belag eingebaut werden. Der Deckbelag wird am Ende in einer separaten Phase eingebaut. Unter der Woche werden Anpassungen an den bestehenden Strassenrändern ausgeführt. Der Platz für die Ausführung der Arbeiten ist stark eingeschränkt. Eine Installationsfläche steht nicht zur Verfügung. Auf der SBB-Brücke Murtenstrasse, im Anschlussbereich auf den Knoten K40, sind heute tiefe Spurrinnen vorhanden. Damit der neue Belag im Knotenbereich nicht schnell wieder Spurrillen aufweist, muss auch auf der Brücke der Belag ersetzt werden. Mit dem Belagsersatz auf der Brücke müssen auch die Fahrbahnübergänge ersetzt werden.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: Preis,: 60
ZK2: Bauprogramm,: 20
ZK3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen,: 20
- ZK3.1: Technischer Bericht,: 10
- ZK3.2: Schlüsselpersonen,: 10
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTBERECHNUNG:
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: Preis,: 60
ZK2: Bauprogramm,: 20
ZK3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen,: 20
- ZK3.1: Technischer Bericht,: 10
- ZK3.2: Schlüsselpersonen,: 10
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTBERECHNUNG:
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expériences de l'entreprise:

Ville de Lancy

street: 41 route du Grand-Lancy


description: BKP 211 Baumeisterarbeiten (Konstruktion: Beton, Fassade: Sichtbeton)

description: BKP 230 Elektroanlagen

description: BKP 221.6 Tore aus Metall (Falttore)

title: Neubau Feuerwehrdepot Langfeld, Gossau SG

description: Die Stadt Gossau baut ein neues Feuerwehrdepot an der Bischofszellerstrasse in Gossau. Raumprogramm: 8 Normalboxen, 5 Kleinboxen, 1 Waschbox, Nebenräume, Büros, Mehrzwecksaal/Instruktionsraum, Lagerräume/Archive. Baubeginn: Sommer 2010, Bezug: Herbst 2011

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Matterhorn Gotthard Bahn,à l'attention de Beat Seiler, Nordstr.20, 3900 Brig, Suisse, Téléphone: 027 927 72 23, Fax: 027 927 72 29, E-mail:

title: CNC-Unterflurdrehbank mit automatischer Radparametermessanlage (Option)

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer CNC-Unterflurdrehanlage inkl. Steuerung. Als Option soll eine Radparametermessanlage angeboten werden.Die Masse des vorgesehenen Einbaustandortes sind: Tiefe: max. 2000 mm (unter SOK) Länge: max. 8000mm Breite: max. 4200mm Rund um die Maschine muss durchgängig ein offener Durchgang von mind. 800 mm erhalten bleiben.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Le but du présent appel d'offres est de mandater un bureau d'appui au Maitre de l'ouvrage (BAMO). Le mandataire sera chargé des tâches principales suivantes: — l'organisation des appels d'offres pour le tronçon Chexbres-Villeneuve, — l'organisation et convocation des séances (COPIL, Diprpo, DGT, autres selon besoin), — l'établissement de la planification du projet, — le suivi financier du projet, le contrôle de la facturation et l'estimation des délimitations — la coordination avec l'UTII, la police, et l'ingénieur trafic, — la coordination des DLT, — le suivi des travaux en ce qui concerne les délais, les coûts et la qualité, — l'appui à la Direction générale des travaux (DGT).

title: N09 Ant. Chexbres — Montreux — BAMO et DGT pour les travaux anticipés pour les années 2017-2019.

street: Place de la Gare 7

Techdata SA

street: Chemin des Roches 38


title: Sanierung Schulstrasse Ilanz, Belagsarbeiten

description: Belagsarbeiten Schulstrasse Ilanz Belagsfläche ca. 3000 m2

awardCriteriaDetails:
Preis / Preiswahrheit (Mehrkostenrisiko): 50
Qualität(Referenzen,QS,Arbeitssicherheit,Baustellenkader,Baumethode): 30
Bauablauf/Termine(EinhaltungderVorgaben,Machbarkeit): 20


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

description: Teilprojekt ETH Zürich

description: Teilprojekt Hochbauamt Kanton Zürich

title: Kanton Zürich und ETH Zürich, Agrovet-Strickhof in Lindau, Werkleistungen BKP 420

description: Das Kompetenzzentrum für Land- und Ernährungswirtschaft Strickhof, die ETH Zürich und die Universität Zürich arbeiten in der landwirtschaftlichen Bildung und Forschung zusammen. In Lindau entsteht das gemeinsame Bildungs- und Forschungszentrum Agrovet-Strickhof. Dort wird in Zukunft die universitäre Bildung und Forschung im Bereich Agrar- und Veterinärwissenschaften mit den praktischen Bedürfnissen der Landwirtschaft verknüpft werden. Es entsteht ein Nutztierzentrum mit Milchvieh- und Mastställen sowie mit Bereichen für die Ausbildung der Studierenden der Veterinärmedizin. Die ETH Zürich realisiert ein Stoffwechselzentrum, in dem sie mit der Universität Zürich Forschung im Bereich der effizienten und emissionsarmen Nutztierhaltung betreiben wird. Die ganze Wertschöpfungskette wird so nach dem gesamtheitlichen Ansatz „From Feed to Food“ betrachtet, d.h. von der Futtererzeugung über die Fütterung bis zur Gewinnung von Lebensmitteln. WERKLEISTUNG Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben sind die folgenden Werkleistungen auszuführen: BKP 420


description: Sanierung Schulanlage: Neben-/Ausbesserungsarbeiten, Erweiterung Schulanlage: Estriche und Bodenbeläge aus Zement (eingefärbt).

title: Schulanlage Engerfeld Instandsetzung und Erweiterung

Stadt Rheinfelden Stadtbauamt

street: Rathaus/Marktgasse 16


title: Mobile Empfang an der ETH Zürich

description: Die ETH Zürich beabsichtigt in ihren wichtigsten Gebäuden nach Bedarf partiell oder vollständig Handyempfang (MobileInhouse-Abdeckung) zu ermöglichen. Teil dieser Ausschreibung ist eine Pilot-Installation und deren Betrieb in einem Gebäude der ETH. Die ETH Zürich beabsichtigt, dort eine partielle Inhouse-Abdeckung zu erreichen. Die ETH Zürich wird zu diesem Zweck die erforderliche Hardware auf Basis dieser Ausschreibung testen und die Prozesse und Betriebsphase mit den Anbietern erarbeiten und definieren. (Details gemäss Ausschreibungsunterlagen)

eligibilityCriteria: aucunes


name: Ville de Lancy, à l'attention de Marc Haller (CLR architectes sa),41, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 322 80 36

title: Aménagements extérieurs de la Salle communale du Petit-Lancy

description: Construction des aménagements extérieurs de la Salle communale du Petit-Lancy

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: CCHE GENEVE SA, à l'attention de Monsieur Bastien Chèvre,Avenue Vibert 26-28 - CP 1106, 1227 GENEVE, Suisse, Téléphone: 022 342 59 30, E-mail:

title: EMS LES ARENIERES

description: Transformation d'appartements en chambres EMS, création d'une salle du personnel, de vestiaires et de bureaux.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Pour plus de détails, se référer au cahier des charges de la procédure : 20017_APO_CAHIER-CHARGES-CFC-23_210518.pdf


title: Unterstützung Daten- und Bewirtschaftungsmanagement

description: Für die Weiterentwicklung und Definition von Anforderungen an die Applikationen und für das Datenmanagement aller relevanten, immobilienbezogenen Daten die bei der armasuisse Immobilien zur Erfüllung der eigenen Aufgaben geführt werden und auch an Kunden und Partner für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt werden müssen, ist infolge der fehlenden eigenen Ressourcen eine externe Unterstützung zwingend erforderlich. Der Anbieter erbringt bei armasuisse Immobilien innerhalb der gegebenen organisatorischen Strukturen eingebettete Dienstleistungen im Rahmen des Daten- und Bewirtschaftungsmanagements. Modul 1 Konzeption und Testing Der Anbieter unterstützt die Anwender bei ar Immo bei konzeptionellen und fachtechnischen Aufgaben (Immobilienmanagement und Facility Management), bei der Vorbereitung der Abnahmen von neuen Software-Entwicklungen, bei der Erstellung der hierfür erforderlichen Dokumenten und stellt damit die korrekte Information und die Kommunikation zwischen den Anwendern und den IT-Entwicklern sicher. Modul 2 Schnittstellen Der Anbieter unterstützt die Armasuisse Immobilien bei der Anbindung von Systemen und Datenbanken an SAP, beim Datenbezug und der Datenlieferung. Er unterstützt bei der Abklärung zu nötigen funktionalen Vorgaben, erstellt Verträge, Vereinbarungen, Konzepte und Schnittstellendokumentationen. Modul 3 Schulung Der Anbieter unterstützt die Armasuisse Immobilien bei der Schulung der Anwender. Er unterstützt bei der Erstellung von Schulungsunterlagen und -dokumentationen (deutsch und französisch) und der Einführung von neuen Software – Produkten neuen Modulen bestehender Softwareprodukten und Software - Releases. Er unterstützt bei der Durchführung von Schulungen und führt selbstständig Pilotschulungen (deutsch und französisch) durch. Modul 4 Dokumentation Die vorhandenen Benutzerdokumentationen und Arbeitsanleitungen müssen laufend auf dem neusten Stand gehalten werden. Im Falle von Software - Releasewechsel (DMS, SAP R/3, SAP BW Umstellungen oder Erweiterungen), Updates, Implementierung neuer Funktionen, Module, Programme, Schnittstellen und Prozesse und bei Datenmigrationen müssen die Dokumente überprüft und angepasst werden. Der Anbieter unterstützt die Armasuisse Immobilien bei der Nachführung der Dokumentationen für die Benutzer. Modul 5 Unterstützung Projektleitung Der Anbieter unterstützt die internen Verantwortlichen der Armasuisse Immobilien kompetent bei der Führung, Administration, dem Reporting und Controlling der laufenden Weiter- und Neuentwicklungs-Projekte in Immobilien-fachtechnischer Weise. Modul 6 Daten-Support und Workflow - Support Der Anbieter unterstützt die Armasuisse Immobilien bei der Anwendung der spezifischen Applikationen wie SAP RE-FX und SDSAP BW und PRO.FILE. Er hilft mit bei der Datenaktualisierung und im Mutationswesen, überwacht und verbessert laufend die Datenqualität und bietet Unterstützung im Change Management. Der Anbieter unterstützt den Fachbereich Facility Management der Armasuisse Immobilien schweizweit im Daten-/ und Vertragsmanagement direkt in SAP RE-FX und SD. Das Schwergewicht der operativen Tätigkeiten liegt bei der Datenpflege, dem Erstellen von Auswertungen, bei Massenmutation, bei Datenkontrollen, bei Dokumentationen von Daten, bei der Handhabung der SAP-Fachapplikationen und beim Erstellen von Situationsplänen mit GIS und bei Auswertungen und Systemabfragen. Der Anbieter unterstützt die Armasuisse Immobilien bei der Anforderungsdefinition für die bereichsübergreifenden Prozessdefinition für die Workflow - Unterstützung.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Qualifikation des eingesetzten Schlüsselpersonals (Ausbildung, Erfahrung, je zwei Referenzprojekte):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse / Vorgehenskonzept:: 20
Z4: Auftragsorganisation:: 10
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 15
Z1: Qualifikation des eingesetzten Schlüsselpersonals (Ausbildung, Erfahrung, je zwei Referenzprojekte):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse / Vorgehenskonzept:: 20
Z4: Auftragsorganisation:: 10
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 15


name: Ferrum SA,Bahnstrasse, 5102 Rupperswil, Suisse

description: HOTTES DE VENTILATION

description: APPAREILS THERMIQUES

description: AGENCEMENTS INOX

description: MACHINES DE CUISINE

description: MACHINES DE BUANDERIE

description: INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

title: Etablissement de détention pour mineurs "Aux Léchaires" Palézieux

description: Construction d'un établissement de détention pour mineurs

eligibilityCriteria: Selon le cahier des charges


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Voyageures, P-F-EK-ETE-EEL

description: Les IC 2000 constituent aujourd’hui l’épine dorsale de la flotte IC du trafic grandes lignes CFF. Leur utilisation étant prévue sur le long terme en trafic IC, leur modernisation s’impose. Celle-ci a pour but d’adapter les véhicules aux besoins de la clientèle et de leur conférer une image contemporaine. Dans le cadre d’un projet global intitulé «Projet IC 2020», la flotte d’IC 2000 fera ainsi l’objet d’une modernisation complète. Des compositions IC 2000 seront mises en circulation sur la ligne IR90/IC9 (Brigue–Genève-Aéroport) pour assurer la conformité avec la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) à partir de 2023. Comme la flotte ne comprend pas suffisamment de voitures AD (équipées de places pour fauteuil roulant), un nouveau type de voiture, l’IC 2000 AS, sera généré. Pour plus d’informations, voir chiffre 4.6.

title: Universal WC IC2000 AS

street: Wylerstrasse 123/125

Molinari Rail AG

street: Merkurstrasse 25


title: Lavin-Giarsun Belagsarbeiten 2012

description: Ungebundenes Gemisch 0/45 650 m3; Planie 3'100 m2; AC T 22 N 1'320 t; AC T 16 N PmB 10 t; Abdichtung PBD 65 m2


title: Gesamtplanung GP für die Phasen 3-5 nach SIA LM 112, SIA 103.


title: Rehabilitation and management strategy for overpumped aquifers under a changing climate


title: Oetwil am See Folienerneuerung Schwimmbad Eichbüel

description: Erneuerung der Folienauskleidung in den miteinander verbundenen Becken (Sprunggrube, Schwimmer- und Nichtschwimmerteil). Bodenflächen: 960 m² Wandflächen: 360 m²


title: Rütistrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung 2022/2023

description: Aufgrund des schlechten Zustandes beabsichtigen die Gemeinde Zollikon und die Werke am Zürichsee AG, die Rütistrasse mit Werkleitungen in den Jahren 2022 und 2023 zu sanieren: –2022 Wasserleitungen Länge ca. 560 m –2023 Wasserleitungen Länge ca. 275 m –2022 Erdgasleitungen Länge ca. 440 m –2023 Erdgasleitungen Länge ca. 200 m –EW-Anpassung neue VK sowie neu setzen aller bestehenden Zugschachtabdeckungen –2022 Ersatz 14 Kandelabern –2023 Ersatz 7 Kandelabern –Austausch sämtlicher Schachtabdeckungen –2022 Ersatz ca. 2200 m2 Tragschicht AC T 22 N + Deckschicht AC 11 N, Fahrbahn –2022 Ersatz ca. 1000 m2 Tragschicht AC T 22 N + Deckschicht AC 8 N, Gehweg –2023 Ersatz ca. 1100 m2 Tragschicht AC T 22 N + Deckschicht AC 11 N, Fahrbahn –2023 Ersatz ca. 450 m2 Tragschicht AC T 22 N + Deckschicht AC 8 N, Gehweg –2022 Anpassungen ca. 250 m2 privater Vorplätze –2023 Anpassungen ca. 100 m2 privater Vorplätze


title: Erneuerung Biologie

description: Lieferung von Schaltanlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Referenzen Firma / Projektmitarbeiter: 20
Kundendienst: 20
Leistungsfähigkeit / Termine: 10
Preis: 50
Referenzen Firma / Projektmitarbeiter: 20
Kundendienst: 20
Leistungsfähigkeit / Termine: 10


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Alexandre Grand,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 34 01, E-mail:

title: Travaux génie civil des voies de tramways 2017 & 2018

description: travaux d'entretien sur les voies de tramways, remise en état de l'infrastructure des voies.


name: Direktion Bau, Energie und Umwelt, Abteilung Hochbau

title: Sanierung und Erweiterung Schule Châtelet, Biel

description: voir dossier d'appel d'offres


name: Stadt Zürich Stadtpolizei Ressort Ausrüstung,à l'attention de Jürg Baggenstos, Bahnhofquai 3, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: -, E-mail:

title: Fahrzeugrückhaltesystem mobil

description: Fahrzeugrückhaltesystem mobil

awardCriteriaDetails:
Überzeugungskraft:
Anforderungen:
Preis:
Erläuterungen: Fällt die Entscheidung bei den Zuschlagskriterien knapp aus, behält sich die Stadtpolizei Zürich vor,:
die Eignungskriterien zur Entscheidung beizuziehen.:


name: Tridimensions architectes SA,Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Extension et transformation de l'Hôpital de Nyon - Isolations thermiques extérieures et crépissages

description: Le présent appel d’offres concerne les travaux du CFC 226 Isolations thermiques extérieures et crépissages pour l’extension et la transformation de l’Hôpital de Nyon. Ils consisteront plus particulièrement en: L’isolation thermique et crépissage des façades du bâtiment d’extension. La fourniture et pose des tablettes d’appuis de fenêtres.

eligibilityCriteria: Français


description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen Teile A – D. Das Los 2.1 umfasst die Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung und Dokumentation der verfahrenstechnischen Komponenten für die Rauchgasreinigung einer Kehrichtverwertungsanlage, im Wesentlichen bestehend aus: — Rauchgaswärmetauscher GaGaVo, — Mehrstufige Rauchgaswäsche, — Dampf/Gas-Wärmetauscher DaGaVo, — Flugstromsorptionsanlage mit Schlauchfilter, — Mechanische und pneumatische Förderanlagen für Sorbentien und Rückstände, — Saugzugventilator, — Kondensat/Gas-Wärmetauscher zur Kondensatvorwärmung, — Siloanlage für Sorbentien, — Verfahrenstechnischer Stahlbau.

title: KEBAG Enova, Los 2.1 Rauchgasreinigung

KEBAG AG

street: Emmenspitz

LAB SA

street: 259 avenue Jean Jaures

countryName: FR


name: Commune d'Aigle, à l'attention de M. Déglise,Place du Marché 1, 1868 Aigle, Suisse, E-mail:

title: Rénovation et transformation du Collège des Dents-du-Midi et de la salle de gym des Planchettes

description: Fourniture, pose et mise en fonction des divers TBI et équipements annexes