name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Frau Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: Sanierung der Gebäudehülle mit Erweiterung, Ergänzen und teilweise Ersatz von Elektroinstallationen, Lüftungsanlagen und Kücheneinrichtungen. Neue Bodenplatte für den Neubauteil aus Holzrahmenbau (Verkleidung aus Metallblech). Anpassung Kanalisationsarbeiten. Kleine Umbauarbeiten im Hauptgebäude.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine Begehung statt. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis.: 80
Auftragsspezifische Referenzen.: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Preis.: 80
Auftragsspezifische Referenzen.: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:


scheme: CPV

title: Überbauung Niederhof Häuser C und D mit Einstellhalle, Gunzgen

documentType: tenderNotice

description: Die Bauherrschaft überträgt dem Unternehmer die Ausführung der Arbeitsgattung BKP 224 Bedachungsarbeiten.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Bürgergemeinde Gunzgen

countryName: CH

initiationType: tender


name: Sekundarschule Birmensdorf-Aesch, Studenmättelistrasse 19, 8903 Birmensdorf

title: Sanierung Schulhäuser Brüelmatt 1+2, 8903 Birmensdorf

description: Lieferung und Montage einer neuen Metallglasfassade aus Stahl inkl. Sonnenschutz bei einer denkmalgeschützten Schulanlage (exakter Nachbau der bestehenden Fassade).

mainProcurementCategory: works


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Gaetano Berardi,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 53, E-mail:

title: L'achat de fourniture de tubes en polyéthylène destinées aux réseaux électriques enterrées.

description: Les tubes sont destinés à l’installation et à la protection des câbles de réseau électrique. Il est prévu d’extraire le câble et d’installer un nouveau câble pendant la durée d’utilisation du tube, le tube résistera à l’abrasion du câble de tirage et aux contraintes résultant de l’extraction

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


currency: CHF

name: Oppliger Willy,Sur le Pont 6d, 2610 Saint-Imier, Suisse

name: Stähelin architectes (Delémont) SA, à l'attention de Miguel Nery,Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: 032 421 96 60, Fax: 032 421 96 65, E-mail:

documentType: awardNotice

title: Espace Communal, Les Bois

description: Construction de l'Espace Communal des Bois. Charpente en bois Bardage extérieur

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: A. Gerber Bauing.- und Verm.büro 3770 Zweisimmen,à l'attention de Richard Spalinger, Hübelistrasse 14, 3770 Zweisimmen, Suisse, Téléphone: 033 / 729 00 00, Fax: 033 / 729 00 09, E-mail:

title: Ersatz Lehnenviadukt Heimersberg

description: Abbruch alte Lehnenbrücke: Die im Jahre 1966 erstellte Lehnenbrücke besteht aus 4 Objekten mit dazwischenliegenden Abschnitten, welche ins Gelände gelegt werden konnten oder mit talseitigen Stützmauern gesichert wurden. Die Konstruktion ist bei allen Objekte gleich, zu Beginn und am Ende der jeweiligen Objekte wurden Widerlagerwände erstellt, in einem Abstand von 6.50 m wurde Stützscheiben erstellt, auf welchen dann die vorfabrizierten Fahrbahnplattenelemente aufgelegt wurden. Die Elemente sind auf den Stützscheiben mit Schubdornen gesichert, eine steife Verbindung der Plattenelemente wurde nicht gemacht, weshalb es auch auf jeder Stützscheibe eine Fuge in den Fahrbahnplatten und im Fahrbahnbelag gibt. -Objekt 1 hat eine Länge von rund 130 m1 und besteht aus 20 Feldern, resp. 21 Stützscheiben -Objekt 2 hat eine Länge von 40 m1 und besteht aus 6 Feldern mit 7 Stützscheiben -Objekt 3 hat eine Länge von 46 m1 und besteht aus 7 Feldern mit 8 Stützscheiben -Objekt 4 hat eine Länge von 104 m1 und besteht aus 16 Feldern mit 17 Stützscheiben Gesamthaft haben die Objekte eine Länge von rund 320 m1 mit 49 Feldern und 53 Stützscheiben, bei einer Plattenbreite von 4.0 m ergibt dies eine Brückenfläche von rund 1280 m2. Der Abbruch der Lehnenbrücke kann von oben nach unten erfolgen, d.h. die Elemente werden abgehoben und über Kopf auf das rückseitig des Hebegerätes (Autokran / Bagger) liegende Transportgerät aufgelegt und abgeführt. Der Abbruch der total 53 Stützscheiben erfolgt mit oder nach dem Bau der neuen Strasse. Die Abfuhr des Abbruchmaterials erfolgt in eine entsprechende Deponie, oder die Fahrbahnelemente und der Beton der Stützscheiben werden aufbereitet und können so als hochwertiges Koffermaterial wieder verwendet werden. Trassierung neue Strasse: Die auf dem Abschnitt des Lehnenviaduktes neu zu erstellende Strasse kommt bergseits in relativ steiles Gelände zu liegen. Sie wird grösstenteils in den Abtrag gelegt, da keine talseitigen Schüttungen möglich sind, was die Erstellung von zahlreichen bergseitigen Stützbauten erfordert. Der neue Strassenabschnitt wird auf eine Fahrbahnbreite von 3.00 m mit durchgehender Kurvenverbreiterung von 0.50 m ausgelegt, also einer totalen Fahrbahnbreite von 3.50 m. Bergseits wird ein Bankett oder seitliche Freiheit bei den Stützmauern von 0.50 m und talseits ein solches von 0.90 m angebracht. Auf die ganze Neubaulänge ist im Projekt das Anbringen einer Leitplanke vorgesehen. Das Quergefälle der neuen Strasse wird bergseits gelegt, womit sich im Winter bei Vereisung oder mit Schnee bedeckter Strasse zu den vorgesehenen Leitplanken eine zusätzliche Sicherheit gegen ein in dem doch steilen Gelände fatales Abrutschen ergibt. Kunstbauten: Wie oben bereits ausgeführt ist infolge des steilen Geländes der Bau zahlreicher Stützbauten erforderlich. Da es sich teilweise doch um grosse bergseitige Anschnitte handelt, muss der Aushub je nach angetroffenem Baugrund (Lockermaterial / Fels) etappenweise ausgeführt und das Gelände dann mit einer Nagelwand, bestehend aus Spritzbeton und schlaffen Ankern, gesichert werden. Die talseitigen Stützmauern werden als Schwergewichtsmauern mittels in Hinterbeton versetzten Bruchsteinen ausgebildet. Je nach angetroffenem Baugrund, wird das Fundament auf Kleinbohrpfähle anzustellen sein. Entwässerung: Da das Quergefälle auf dem ganzen Abschnitt der Neubaustrecke bergseits gelegt wird, wird das Oberflächenwasser mit Einlaufschächten gefasst und mit einer Transportleitung abgeleitet. Diese kann am Ausbaubeginn an die bereits erstellte neue Ableitung Richtung Obegg, sowie die neue zu erstellen Ableitung Richtung Heimersmaadgräbli ange-schlossen werden. Neben der Transportleitung ist auf dem ganzen Abschnitt bergseits das Verlegen einer Sickerleitung vorgesehen, zudem werden bei den Stützbauten (Nagelwände mit Vormauerung) deren Fundamente mit zusätzlichen Sickerleitungen entwässert. Aufgrund einer geotechnischen Beurteilung, kann die Ableitung des Sicker- und Meteorwassers nicht einfach seitlich erfolgen, ab dem unterhalb der Brücke liegenden Einlaufschacht wurde bereits vor einigen Jahren durch die Gemeinde Zweisimmen, eine neue Ableitung mit einem Durchmesser von 150 mm erstellt, welche in die Sauber-wasserleitung Obegg – Grossenmatte angeschlossen wurde. Diese ist gemäss Netzberechnungen im Rahmen des GEP Zweisimmen überlastet, do dass im Projekt eine weitere Entlastungsleitung vorgesehen ist, welche eingezogen werden soll und somit einen max Durchmesser von 125 mm (ev. max. 150 mm) aufweisen kann. Die Leitung wird am 1. Kontrollschacht unterhalb des neuen Strassenabschnittes angeschlossen, mit Ueberlauf an die bestehende Meteorwasserableitung. Die neue Ableitung soll bis ins Heimersmaadgräbli, also direkt in den Vorfluter abgeleitet werden und wird eine Länge von rund 500 m1 aufweisen.

eligibilityCriteria: Die Anmeldung zum Bezug der Unterlagen ist gegen einsenden eines adressierten und frankierten C4-Umschlages (Fr. 2.20) zu richten an das beauftragte Ingenieurbüro mit dem Vermerk 'Offerte Sanierung Lehnenviadukt Heimersberg'. Es werden keine telefonischen Bestellungen angenommen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebotes: 70
Schlüsselpersonal: 15
Bauprogramm und Vorgehensweise: 15
Preis des Angebotes: 70
Schlüsselpersonal: 15
Bauprogramm und Vorgehensweise: 15


name: Schweizer Paraplegiker Zentrum, à l'attention de Ivo Stadelmann,Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil, Suisse, Téléphone: 041 939 44 27, E-mail:

title: Einführung CDC-Services

documentType: cancellationDetails

description: Erhöhung der Transparenz und Sicherheit innerhalb der ICT-Infrastruktur der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in zwei Schritten. Einführung einer Lösung zur Sammlung und Analyse von Log-Daten (SIEM/XDR) und anschliessende Anbindung an ein Cyber Defense Center zur Nutzung deren Services.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod/offer_details/103124364

awardCriteriaDetails:
Preis: 35
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 65


name: Atelier MARCH sa, à l'attention de Juan Madrinan,Chemin Frank-Thomas 24, 1208 Collex-Bossy, Suisse, E-mail:

title: Réhabilitation et transformation de la Ferme Gindre-Constantin - Fenêtres bois.

description: Réhabilitation et transformation de la Ferme Gindre Constantin - Fenêtres, porte-fenêtres, portes en bois.


name: Information Services Group Switzerland GmbH

description:
Zur Erfüllung der Aufgaben wird ein Unternehmen gesucht, welches:
                  — über fundiertes Knowhow und Erfahrung mit entsprechenden aktuellen Referenzen und Success Stories im Bereich der Sourcing- und spezifischer in der „IT Near- und Off-Shoring“ Bera-tung verfügt,
                  — die SBB Informatik mit kompetenten Mitarbeitenden in den definierten Rollen und im definiertem Umfang unterstützen kann,
                  — fundiertes Knowhow und Erfahrung bei der konkreten Umsetzung von strategischen Sourcing-/Shoring-Programmen und im Bereich von Change Management im Grosskundenbereich besitzen.
                  Der gesamte Beschaffungsgegenstand ist den angefügten Angebotsunterlagen beschrieben.

title: IT-Shoring-Beratung

description: IT-Shoring-Beratung

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

SBB Informatik

street: Lindenhofstraße 1, Worblaufen

street: Dreikönigstraße 31A


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Villa Vermont 21 (M126) Mandat d'architecte

description: Mandat d'architecte comprenant les phases d'étude du projet, des appels d'offres et de la réalisation. Montant des travaux estimé à 1'200'000.-- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Wäschedienstleistung und Wäscheleasing für die Vetsuisse der Universität Bern

description: Das Departement für klinische Veterinärmedizin der Vetsuisse Fakultät der Universität Bern betreibt drei Kliniken (Kleintier-, Pferde- und Nutztierklinik) und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Die Wäscheversorgung wird aktuell durch eine externe Wäscherei sichergestellt. Jährlich werden rund 56‘000 Artikel gewaschen. Wir haben sowohl Wäsche im Leasing als auch eigene Wäsche, die durch die externe Wäscherei gewaschen wird. Gewaschen werden hauptsächlich Berufskleider, Operationswäsche, Bettwäsche, Abdecktücher und Reinigungstücher. Im Rahmen dieser Ausschreibung werden alle leistungsfähigen Anbieter von Wäschedienstleistungen, welche sowohl Wäscheleasings als auch Waschen von klinikeigener Wäsche anbieten, eingeladen, Angebote vorzulegen. Der Kostenrahmen beträgt rund CHF 80‘000.- (inkl. MWST) jährlich.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Implenia Schweiz AG,Chemin de l'Echo 1, 1213 Onex, Suisse

name: Fondation La Vespérale,Rue de la Poterie 35 / CP 32, 1211 Genève 7, Suisse

title: EMS et Résidence les Arénières - CFC 211.1 - Echafaudages

description: Les objectifs de la rénovation, de la transformation et de la mise en conformité de l’EMS et de la Résidence sont multiples: - Agrandissement et amélioration des espaces publics situés aux rez-de-chaussée par le remplacement notamment de la véranda existante. - Rénovation et remplacement de toutes les pièces d’eau et cuisines des étages de l’EMS à l’exception de la partie des appartements et agrandissement des chambres des résidents de l’EMS par la suppression des balcons actuels. - Extension de l’étage d’attique par l'agrandissement des chambres et des pièces communes. - Amélioration de l’enveloppe générale du bâtiment par la création de nouvelles façades isolées. - Remplacement des installations techniques du bâtiment et des ascenseurs.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: K431/283 Siglistorf IO/AO; Belagssanierung, Radstreifen

description: Der Ausbau und die Strassensanierung der K283 / 431 beinhalten: - Abbruch und zum Teil abfräsen des bestehender Belages und Einbau einer Trag und/oder Binderschicht und einer Deckschicht. - Seitliche Randverstärkung und Fahrbahnergänzung für Radstreifen. Für eine Mittelzonenerstellung und Querungshilfe im Oberdorf sind teilweise die Böschungen mit Blocksteinverbauungen abzunehmen. - In Teilbereichen Ersatz der Strassenabschlüsse und Ergänzung der Gehwege - Ausbau Warteraum der BHS - Anpassung der Strassenentwässerung (Anpassung/Erweiterung Entwässerungsleitung und Strasseneinlaufschächte) - Erstellung Medienrohre und Schächte im Ausbaubereich Los 1 Strasse (Hauptkubaturen) Belagsfräsfläche: 3500 m2 Fläche Belagsabbruch:7900 m2 AC Tragschicht:1400 t AC Binderschicht: 1100 t Deckschicht: 700 t Los 2 Werke (Hauptkubaturen): Wasserleitung 450 m Abwasserleitung 50 m Kabelblock1300 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien - Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
- Lehrlingsausbildung: 5


name: Service Achats, à l'attention de Gilles Devals,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Centrales photovoltaïques Romande Energie - Nestlé - 9'000 m2

description: - Capacité pour l'étude et l'élaboration d'un cahier des charges pour le matériel et les prestataires assurant la réalisation - gestion de projets de type photovoltaïque - capacité pour la planification et le suivi de construction d'installation de panneaux solaires photovoltaïques - proposition de solutions d'intégration

eligibilityCriteria: Cet appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires respectant les données du dossier d'appel d'offres et ses annexes sous peine de voir son offre non recevable.


name: Stadt Zürich, Bevölkerungsamt, Bestattungs- und Friedhofamt

title: Bestattungs- und Transportdienstleistungen ausserhalb der Arbeitszeiten

description: Verstorbene Personen in der Stadt Zürich werden durch den Fahrdienst vom Bestattungs- und Friedhofamt abgeholt. Ausserhalb der Arbeitszeiten wird die Dienstleistung durch eine/n externe/n Anbieter/in übernommen. Die Vergabe wird im offenen Verfahren für drei Jahre (01.01.2016 – 31.12.2018), mit optionaler Verlängerung um zwei Jahre (01.01.2019 – 31.12.2020), ausgeschrieben. Pro Jahr fallen ca. 350 Überführungen an, die nicht durch den Fahrdienst der Stadt Zürich ausgeführt werden. Es handelt sich dabei um Einsargungen und Überführungen von verstorbenen Personen innerhalb des Stadtgebiets und auswärts verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich.

eligibilityCriteria: 04.08.2015 Kosten: Keine


name: Universität Zürich, Infrastruktur Bedarfsmanagement Infrastruktur

description: Dienstleistungen für Spectrum Protect zu garantierten Konditionen während der nächsten 3 Jahre.

description: Kauf zusätzlicher Spectrum Protect Software Subscriptions zu garantierten Konditionen während der nächsten 3 Jahre.

description: Verlängerung des Supports von bereits beschafften IBM Spectrum Protect Software Subscriptions.

title: Support, Ergänzung und Dienstleistungne für IBM Spectrum Protect Software Subscriptions.

street: Stampfenbachstraße 73

Bechtle Holding Schweiz AG

street: Bahnstraße 58/60


title: Ausbau Passwang- / Zwingenstrasse mit Radroute

description: Ingenieurleistungen SIA Phasen 41 - 53 sowie Geologie und Landerwerb

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot: 40
ZK 2: Erfahrung/Referenzen Schlüsselpersonen: 30
ZK 3: Auftrags- und Chancenanalyse: 30
ZK 1: Preisangebot: 40
ZK 2: Erfahrung/Referenzen Schlüsselpersonen: 30
ZK 3: Auftrags- und Chancenanalyse: 30


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Entsorgung von PAK-Material z.B. 2 900 t Ausbauasphalt resp. 2 500 t Aushubmaterial, Fundationsschichten, Steinbett oder Ober-/Unterboden im städtischen Umfeld in Verkehr.

description: MP 2782: Erneuerung Geviert Wettsteinallee / Grenzacherstrasse, Entsorgung PAK-Material.

street: Münsterplatz 11, Postfach

REMEX Recycling AG

street: Wiesendamm 4


title: Limmattalstrasse, Wartauweg bis Winzerstrasse

description: Kanal-, Werkleitungs-, Strassen- und Gleisbau Bausumme: 4,5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief-, Strassen- und Gleisbau


title: Hébergement et encadrement des mineurs non accompagnés dans le canton de Berne

description: Der Kanton Bern will seinen Asyl- und Flüchtlingsbereich auf die beschlossene Neustrukturierung auf Bundesebene anpassen und damit die Chancen der beschleunigten Asylverfahren nutzen, die 2019 auf nationaler Ebene eingeführt werden. Dazu sucht das Sozialamt des Kantons Bern einen Leistungserbringer für die Betreuung und Unterbringung der dem Kanton zugewiesenen unbegleiteten Minderjährigen (UM). Der Leistungserbringer übernimmt die Zuständigkeit für die dem Alter, den individuellen Voraussetzungen und den Bedürfnissen der UM entsprechende Unterbringung und Betreuung, für deren Integrationsförderung und für die Ausrichtung der Sozialhilfe.

eligibilityCriteria: selon documents d’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
Preis: 33
Abklärung, Unterbringungs- und Betreuungssettings, Ordnung: 16
Förderung, Unterstützung und berufliche Integration: 33
Vernetzung mit der Wirtschaft und den Gemeinden: 16


name: Büro für Bauökonomie AG,à l'attention de Sara Müller, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Suisse, E-mail:

description: siehe Unterlage 01 Honorarausschreibung Bauingenieur BKP 292


title: Tram Getriebebauteile

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Marti Construction SA,Chemin d'Entre-Bois29, 1018 Lausanne 8, Suisse

title: Ecole du Couchant:11200 - Désamiantage,Démolitions et dératisation,Évacuation déchets

description: Le nouveau complexe scolaire du Couchant à Nyon s'inscrit dans la parcelle libérée par la démolition de l’actuelle école du Couchant. Il accueille dans un unique bâtiment une école primaire, un groupe parascolaire, une école de musique et les services PPLS. L’implantation du bâtiment tient compte du pavillon parascolaire du Cèdre Magique, déjà présent sur le site. Un grand préau couvert relie l’école primaire et le groupe parascolaire. Sous ce porte-à-faux sont localisées les entrées principales du programme. Des entrées indépendantes pour la salle de gym et les services PPLS sont prévues à proximité du parking.


name: Kantonsspital Baden AG, KSB Neubau "Agnes"

description: Ausführung komplette Umgebungsarbeiten inkl. Humusierung und Bepflanzung, erstellen von Wegen und Strassenbelägen

title: BKP 400 Umgebungsarbeiten

street: Im Ergel 1


name: Grisoni-Zaugg SA,Ch. de la Veyre-d'En-Haut D10, 1806 St-Légier, Suisse

title: REFECTION ET REMPLACEMENT DE CONDUITES AU CHEMIN DES VIGNERONS 33-51 COMMUNE DE BLONAY

description: Remplacement des conduites eaux claires et eaux usées, extension du réseau d'adduction d'eau, pose des conduites des services Gaz, Electricité, Téléréseau, Télécomunication et éclairage public. Réfection du revêtement de chaussée.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Delta Türsysteme AG,Route de Denges 36, 1027 Lonay, Suisse

name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: 433.3 – Maternité étape 3.3

description: Étape 3.3 Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier en extension aux bâtiments existants de la maternité donnant sur le Boulevard de la Cluse.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Nouvelle Comédie - 1438TI - Inst. d'extinction

description: Travaux : installations d'extinction - CFC 259.0 Estimation : CHF 134'260.-HT


name: F.Lli Zaffaroni SRL, Jerago con Orago, succursale Di Gingins

name: Service achats transports publics genevois

title: Lot 12 — installation électrique.

description: L'installation électrique concerne le courant fort. Elle comprend les chemins de câbles, la mise à terre, le câblage électrique universel, l'éclairage des locaux et de secours ainsi que l'installation des prises.

street: Route de la Chapelle 1

street: Chemin de Prédérès 3


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Neubau Naturhistorisches Museum Basel & Staatsarchiv Basel-Stadt (NMB & StABS), BKP 272.21 Treppen aus Stahl

description: BS

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Ukraine Verordnung ATB 4: Sprachkenntnisse Schlüsselpersonen

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzauftrag Anbieter: 30


name: Service de renaturation des cours d'eau (DIME)

title: Renaturation de la VersoixTerrain du Molard – Secteur des ForainsTravaux 2013 : Zone amont

description: Terrassements, déviation temporaire de cours d'eau, reprises de berges, construction de caissons végétalisés double paroi, aménagement de berges et lit mineur, reprise de canalisations.

street: Rue David-Dufour 1, case postale 206

SCRASA SA

street: 15 route de Peney-Dessus


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description:
Im Mositunnel werden im Rahmen der Tunnelinstandsetzung die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) erneuert. Dabei wird als wichtiges Element mit dem Rückbau der Zwischendecke in Nachtarbeit die Fahrraumlüftung von einer verteilten Absaugung auf eine Längslüftung umgebaut.
Die BSA-Massnahmenprojekte für die Tunnelinstandsetzung sind genehmigt (Phase 32). Die Realisierung und Inbetriebnahme des parallelen Sicherheitsstollens (SiSto) und der beiden neuen Zentralen inkl. BSA (SiSto) sind bis Ende 2016 abgeschlossen. Im Rahmen des SiSto sind auch alle Unternehmer für die Tunnelinstandsetzung beschafft worden, weshalb die Phase 41 ebenfalls abgeschlossen ist.
Der BSA-Projektperimeter umfasst die Strecke vom Anschluss Schwyz bis zum Parkplatz Wolfssprung. Der Schwerpunkt liegt bei der Instandsetzung des Mositunnels; in den Vorzonen werden die Signalisation und die Transitleitungen erneuert.
Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die Leistungen für die Realisierung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen für die Phasen 51 bis 53. Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen umfassen die Anlagen Energieversorgung, Beleuchtung, Lüftung, Signalisation, Überwachungsanlagen, Kommunikation und Leittechnik, Kabelanlagen (Infrastruktur) und Nebeneinrichtungen.
Gleichzeitig erfolgt die Instandsetzung der baulichen Anlagen im Mositunnel. Diese Leistungen sind nicht Bestandsteil der vorliegenden Ausschreibung.
Die Instandsetzungsarbeiten BSA und Bau werden in verschiedenen Nachtetappen realisiert.

title: N04, 080208, EP Mositunnel, Tunnelinstandsetzung, Bauleitung BSA für die Realisierung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (SIA-Teilphasen 51-53) im Mositunnel inkl. Vorzonen.

street: Brühlstrasse 3

IUB Engineering AG

street: Belpstraße 48


title: Air cooled steering magnets for upgrade of SLS (Swiss Light Source)

description: Les SS2A sont des aimants correcteurs refroidis par l’air d'une ouverture de Ø25 mm. Les aimants seront installés dans le cadre de la modernisation de la Source de Lumière Suisse, SLS2.0, à Paul Scherrer Institut (PSI), en Suisse. Pour plus de détails, voir la Spécification PSI-SLS2-SS84-005-2.0.

eligibilityCriteria: Siehe 4.2

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Übereinstimmung mit den geforderten Spezifikationen in Kapitel 3: 30
Übereinstimmung mit den geforderten Spezifikationen in Kapitel 1, 2, 4, 5: 30

procurementMethodDetails: Open procedure


name: armasuisse Immobilier,à l'attention de Marianne Zürcher, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Armasuisse Immobilien, Auenfeld, DNA-A/1788: BKP 233 Beleuchtung – Frauenfeld, TG

description: Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Areal des Waffenplatzes Auenfeld konzentriert. Das Areal der Kaserne Auenfeld in Etappen, für die Unterbringung von gesamthaft 1'700 Personen, ausgebaut. Die bestehenden Gebäude werden grösstenteils weiter genutzt und entsprechend saniert. Zur Abdeckung der weiteren Nutzungen sind zusätzliche Neubauten vorgesehen. Mit der vorliegenden Ausschreibung soll die Beleuchtung für die 1. Bau- Etappe beschafft werden.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag wird anhand der Zuschlagskriterien gegeben.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen Schlüsselperson Projektleiter: 20
Projektorganisation: 10
Projektqualitätsmanagement: 10


Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

street: Tribschenstrasse 21


name: Implenia Suisse SA,Chemin de l'Écho, 1, 1213 Onex, Suisse

title: 433.3 - Maternité étape 3.3

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d'offres est soumis à l'OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Département des finances — direction des constructions

title: Centre médical Universitaire — CMU étape 5 — lot 378.40 — équipements fixes animalerie — Rack washers.

description: Fourniture et pose de rackwashers de type traversant (double porte) avec accès à la cuve de plain pied permettant le chargement/déchargement sans déplacement vertical des racks de cages et autres charges.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2

Indulab AG

street: Haagerstrasse 59


title: Flankierende Massnahmen Galgenbucktunnel Etappe 5 + 6, Neuhausen am Rheinfall

description: Ende 2019 wurde der Galgenbucktunnel eröffnet und die Klettgauer-/Schaffhauserstrasse in Neuhausen am Rheinfall vom Durchgangsverkehr entlastet. Ausgehend von einer Situationsanalyse wurden Ziele formuliert, ein Gestaltungskonzept umschrieben und das zukünftige Betriebskonzept erläutert. Dieses diente als Grundlage für die Erarbeitung des vorliegenden Bauprojektes der flankierenden Massnahmen (FLAMA) für die Etappe 5 (Kreuzung Rheinhof, Rheinfallstr. ab Chilesteig – Rheinhof, Kreuzung Rheinfallstr. – Poststr.) und die Etappe 6 (Klettgauerstr. ab Knoten Kreuzstr. – Knoten Rheinhof, Kreuzung Badische Bahnhofstr. mit Klettgauerstr., Kreuzung Rheinhof, Schaffhauserstr. ab Rheinhof – Bushaltestelle Rheinhof). Gegenstand und Umfang des Auftrags sind die Ingenieurleistungen für das Projekt als Gesamtleiter und als Spezialist für Konstruktion, Bauwerkserhaltung, allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau, Strassenbau in den Projektphasen 41 – 53 gemäss SIA-Norm 103 (2020).

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


description: Primarschule Riethüsli, Neubau SchulanlageBKP 250 / 251 / 252 / 254 / 255 / 256 / 259 / 455

Stadt St.Gallen Hochbauamt

street: Neugasse 1

Walter Gabler's Söhne AG

street: St. Georgenstrasse 49


name: Emalka Tableaux Sàrl,Route Principale37, 2824 Vicques, Suisse

name: Groupement Dolci Stähelin Architectes, à l'attention de Antoine Seuret,Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: +41 (0)32 421 96 69, E-mail:

title: Tableaux électriques principal et secondaire

description: Fourniture et pose des tableaux électriques principal et secondaire pour l'ensemble de la patinoire


name: Departement Pflege, Soziales & Therapien, Birmensdorferstrasse 497, 8053 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 416 60 13, E-mail:

title: Pflegewagen Bettenhaus Triemli

description: Pflegewagen mit abschliessbarem Medikamentenfach •höhenverstellbar, manövrierbar und leicht •mit Batterie •anwenderfreundlich •mit verschiedenen Halterungen bzw. Stauraum für Utensilien, die für die einen schlanken Arbeitsprozess Pflege notwendig sind •mit der Möglichkeit zur Befestigung eines Bildschirms/All-In-One-Computers

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Amt für Betriebswirtschaft und Aufsicht Abteilung Informatik

title: Beschaffung Buch-Scanner inkl. Softwarelösung für Digitalisierung Grundbücher.

description: Für die Grundbuchämter des Kantons Bern sind sieben (7) Scanning-Systeme (Buch-Scanner inkl. der entsprechenden Software) für die Digitalisierung der Grundbücher und die Aufbereitung der Daten zur Ablage in einer definierten Ordnerstruktur für die Grundbuchlösung Capitastra zu beschaffen.Der Umfang der Beschaffung gliedert sich in Lieferungen von Gerätschaften und Dienstleistungen und umfasst:I. Lieferung:1. Bereitstellen Scanning-System für den Pilotbetrieb.2. Lieferung der produktiven Scanning-Systemen, Installation, Konfiguration und Übergabe der Scanning-Systeme an den Betrieb.3. Rücknahme der sieben (7) Scanning-Systeme nach Ablauf der Leasingdauer von fünf (5) Jahren.II. Dienstleistung:1. Begleiten des Pilotbetriebes mit technischer Beratung bei der Systemoptimierung gemäß Drehbuch.2. Analyse des Pilotbetriebes und Spezifikation der für den produktiven Betrieb vorgesehenen Scanning-Systeme.3. Schulung und Einführungsunterstützung für die produktive Betriebsaufnahme.4. Serviceleistungen für die Wartung und den Betrieb:a) Störungsbehebung im Störungsfall bei Hard- und Softwareproblemen mit garantierten Interventions- sowie Reparaturzeiten,b) Bereitstellen Hotline gemäß definierten Anforderungen.5. Erstellung Benutzerhandbücher (d/f) ab Beginn des Pilotbetriebes, Erstellung von Installations- und Konfigurationsanleitungen für die Digitalisierungssoftware sowie weitere notwendige Dokumente.Der definierte Beschaffungsgegenstand wird als Ganzes ausgeschrieben – d. h. die JGK sucht einen Partner für die Übernahme der Gesamtverantwortung.Die Bereitstellung der Scanning-Systeme (Geräte inkl. der entsprechenden Software), einschließlich der Erbringung der einmaligen und wiederkehrenden Dienstleistungen, erfolgt nach dem Finanzierungsmodell eines operativen Leasings (Leasing ohne Ausübung der Kaufoption) für die Dauer von fünf Jahren.

street: Kramgaße 20

SUPAG Spichtig und Partner AG

street: Rietstraße 15


name: Département des constructions et des technologies de l'information - office de l'urbanisme - direction des grands projets

title: Mise en oeuvre du projet urbain des Cherpines (matérialisation des espaces publics, recommandations sur les pièces urbaines devis et programme des travaux collectifs)

description: Dans le cadre du PSD Les Cherpines, le présent marché a pour objet de sélectionner un groupement pluridisciplinaire pour une mission de maitrise d’œuvre urbaine (MOEU).Le projet se situe sur le territoire des communes de Confignon et de Plan-les-Ouates entre les rives de l'Aire et la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Le PDQ, en cours d'élaboration, vise à réaliser un quartier urbain durable, animé et équipé, à l'interface entre la plaine agricole de l'Aire et le cœur de l'agglomération genevoise. Le futur quartier bénéficiera à terme d'une desserte performante en transport public (bus et tramway).La mission de maîtrise d'œuvre urbaine vise à préciser les conditions de réalisation du PDQ de façon plus opérationnelle pour faciliter et coordonner les procédures à lancer par la suite (concours, plans localisés de quartier et réalisation des équipements publics).

procurementMethod: selective

street: 5 rue David Dufour - CP 224

Urbaplan

street: 6 rue Abraham-Gevray, CP 1722


name: Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED), à l'attention de Segreteria,Via Molinazzo 1, 6934 Bioggio, Suisse, Téléphone: 058 866 40 11, Fax: 058 866 40 00, E-mail:

title: Concorso per opere da impresa generale inerenti alla sostituzione delle condotte consortili (CDALED) DN 700-800mm nel cunicolo St. Anna (Lugano-Bioggio).

description: Il concorso concerne le opere da impresa generale inerenti alla sostituzione delle condotte DN700 e DN800 di proprietà del CDALED poste all’interno del cunicolo St. Anna, nel tratto compreso tra il portale Vedeggio a Bioggio (zona IDA) e il portale St. Anna a Lugano (lunghezza ca. 2’420m). Sono incluse nell’appalto tutte le prestazioni di progettazione esecutiva, controllo dei lavori ed esecuzione di tutti gli interventi necessari per la sostituzione delle suddette condotte

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Masein Baumeisterarbeiten

description: Abtrag 3'500 m3; Entwässerung 450 m; UG 0/45 2'600 m3


title: Notbeleuchtungsanlagen VELF

description: Die Flucht- und Rettungswege im Gebäude VELF müssen mit Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten ausgerüstet werden. Die Labors in den Stockwerken, Technikräume und Hörsäle müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

eligibilityCriteria: Siehe Unterlagen.


name: Einwohnergemeinde Allschwil,à l'attention de Jürgen Johner, Baslerstrasse 111, 4123 Allschwil, Suisse, Téléphone: +41 61 486 25 25, Fax: +41 61 486 25 48, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Gartenhof Allschwil BKP 211.1 Gerüstbauarbeiten

description: BKP 211.1 Gerüstbauarbeiten - Fassadengerüste - Flächengerüste - Materialbühnen

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


name: Kantonsspital St. Gallen, Informatik SSC-IT

title: Ausbau und Erneuerung Netzwerk SSC-IT für das Kantonsspital St. Gallen.

description: Die bestehende homogene Cisco Netzwerkinfrastruktur ist für die geplanten Neubauten zu erweitern. Zudem sollen die bestehenden Netzwerkkomponenten im Rahmen des LifeCycle-Ersatzes erneuert werden.In dieser Ausschreibung werden daher die Lieferobjekte wie folgt unterteilt:— Ausrüstung der Neu- bzw. Erweiterungsbauten mit LAN und WLAN Komponenten,— LifeCycle Ersatz der bestehenden Komponenten (LAN, WLAN und dezentrale Netzwerk-Firewall).Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende Leistungen:Lieferung von Netzwerk-Komponenten— LAN-Infrastruktur (Netzwerkinfrastruktur für Core, Access und Datacenter sowie Patchkabel),— WLAN-Infrastruktur,— Dezentrale Netzwerk-Firewalls,— Ortungssystem Spitalbetrieb (Option),— Lieferung von Netzwerkmanagement- und Überwachungssystemen.Einmalige Dienstleistungen für:— Projektmanagement und Engineering.Zusammenbau und Montage der Netzwerkkomponenten.WLAN-Messungen:Inbetriebnahme des WLAN-Systems.Inbetriebnahme des Ortungssystems Spitalbetrieb (Option).Wiederkehrende Leistungen für die Wartungs- und Supportleistungen der Hardware und Pflege der Software.

awardCriteriaDetails:
Lösungskonzept / Angebot:
Gesamte Wirtschaftlichkeit:
Referenzen / Firma:
Angebotspräsentation:

street: Rorschacherstraße 139

Swisscom (Schweiz) AG

street: Ostermundigenstraße 99


title: Band d`essai à rouleaux 48" pour la mesure des gaz d`échappement.

Laboratoire "Moteurs à combustion""

street: Ueberlandstrasse 129

AVL List GmbH

street: Hans-List-Platz 1

countryName: AT


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Lieferwagen mit Brücke

description: Gemäss Ausschreibung


name: Universität Zürich, Direktion Immobilien und Betrieb Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich

title: BKP221, Fenster / Oblichter

description: Dachoblichter


name: Service achats transports publics genevois

description: Nettoyage des véhicules sur les site du Bachet de Pesay et de Vernier.

description: Nettoyage des véhicules sur le site de la Jonction.

description: Travaux et contrôle de premiers niveau sur le site du Bachet de Pesay.

description: Travaux et contrôle de premier niveau sur le site de la Jonction.

title: Nettoyage des véhicules 2013.

description: Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules de transport public (autobus, trolleybus et tramway).

procurementMethodDetails: OPEN

street: Route de la Chapelle 1


title: Erweiterung Bezirksanlage Winterthur, BKP 199 Grundwasserbrunnen

description: Erstellen der Entnahme- und Rückgabebrunnen für die Grundwassernutzung im Erweiterungsbau.


name: Finanzverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18, 7001 Chur, Suisse, Téléphone: 081 257 32 14, E-mail:

title: Sachversicherung

description: Sachversicherung für die gesamte Fahrhabe inkl. Ausstellungs- und Sammlungsgut mit Kunstgegenständen des Kantons Graubünden, der kantonalen Gerichte sowie der mitversicherten Anstalten und Stiftungen.

eligibilityCriteria: Der Anbieter erfüllt die im Bundesrecht verankerten Zulassungsvoraussetzungen und verfügt über die erforderlichen Bewilligungen für private Versicherungseinrichtungen.


name: Stadt Uster Infrastrutkurbau und Unterhalt

title: Sanierung Weiherallee Wasserbau

description: Die Bauarbeiten «Wasserbau» umfassen die Hauptmengen: Neubau Blocksteine 365to; Neurichten Blocksteine 150to; Weiheraushub 1000m3; Werkleitung instandstellen 40m

eligibilityCriteria: siehe besondere Bestimmungen


name: Parcom Systems AG,Hasliring1, 6032 Emmen, Suisse

title: 100128, VM Konzept GE VIII (BSA Ausrüstung) / Los D5.1 VTV-Kameras, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Videokameras inkl. der lokalen Erschliessung am Standort.

description: Im Rahmen des VM-Konzepts GE VIII werden im Nationalstrassenbereich der Gebietseinheit VIII neue Videokameras installiert, um eine für die Verkehrslagebeurteilung sichere Einsichtnahme zu ermöglichen. Die zusätzlichen Kameras werden an das WAN GE VIII angeschlossen und in das UeVM integriert, welches zur Zeit in der Realisierung ist. Es werden 63 Stk. Videokameras inkl. lokaler Verkabelung und PoE-Einspeisung benötigt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigter Angebotspreis:
ZK2: QUALITÄT: AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 30
unterteilt in::
- Erfüllung technischer Anforderungen anhand technischer Spezifikationen;: 10
- Bemusterung der Kamera am UeVM;: 10
- Bemusterung der Kamerahalterung und -gehäuse;: 10
Der Anbieter muss sich im Rahmen der Angebotsabgabe bereithalten, ab 7 Kalendertage nach dem Einreichungstermin eine Kamera inkl. Kamerahalterung und -gehäuse zu liefern und dem Bauherrn 5 Arbeitstage zur Bemusterung inkl. Integrationstest UeVM zur Verfügung zu stellen.:
ZK3: ORGANISATION UND BAUABLAUF;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit allen Funktionen, Lieferanten und Schnittstellen;: 5
- Bauablauf/Rolloutplan für Montage, Einstellung und Inbetriebnahme der Kameras;: 5
Werden Anforderungen (ZK2) nicht erfüllt, kann der Anbieter vom Verfahren ausgeschlossen werden (Art. 12 BÖB).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigter Angebotspreis:
ZK2: QUALITÄT: AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 30
unterteilt in::
- Erfüllung technischer Anforderungen anhand technischer Spezifikationen;: 10
- Bemusterung der Kamera am UeVM;: 10
- Bemusterung der Kamerahalterung und -gehäuse;: 10
Der Anbieter muss sich im Rahmen der Angebotsabgabe bereithalten, ab 7 Kalendertage nach dem Einreichungstermin eine Kamera inkl. Kamerahalterung und -gehäuse zu liefern und dem Bauherrn 5 Arbeitstage zur Bemusterung inkl. Integrationstest UeVM zur Verfügung zu stellen.:
ZK3: ORGANISATION UND BAUABLAUF;: 10
unterteilt in::
- Organigramm mit allen Funktionen, Lieferanten und Schnittstellen;: 5
- Bauablauf/Rolloutplan für Montage, Einstellung und Inbetriebnahme der Kameras;: 5
Werden Anforderungen (ZK2) nicht erfüllt, kann der Anbieter vom Verfahren ausgeschlossen werden (Art. 12 BÖB).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Gemeinde Zollikon, Informatik zHd. Markus Egli

description: Externe Unterstützung im Bereich ICT

title: Externe Unterstützung im Bereich ICT

description: Externe Unterstützung im Bereich ICT

street: Bergstraße 20

NEXPERT AG

street: Räffelstraße 10


description: Les travaux concernent les installations sanitaires générales du bâtiment.

title: Pontets 33 Réfection toiture et cuisine - Mise en conformité et sécurité AEAI

Office cantonale des bâtiments (OCBA)

street: Route des Jeunes 1A - Case postale 32


name: Tridimensions architectes SA,Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Extension et transformations : Gros-oeuvre - Hôpital de Nyon

description: Le présent appel d’offres concerne les travaux du CFC 211 – Gros-oeuvre pour l’extension et la transformation de l’Hôpital de Nyon. Ils consisteront plus particulièrement en: La construction de l’extension en béton armé coulé en place, partiellement préfabriqué, ainsi que des terrassements accessoires ; Les interventions dans l’Hôpital protégé en liaison avec le bâtiment à construire ; Les canalisations intérieures ; La transformation du bâtiment existant ; La réalisation d’une nouvelle entrée et d’une rue intérieure (construction mixte bois / métal) ainsi que des terrassements accessoires.

eligibilityCriteria: Français


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly.

description: Rénovation et extension du bâtiment administratif de la commune de Prilly "le Château".

eligibilityCriteria: définies dans le cahier des charges.


title: Verkehrslenkungssystem Wankdorf

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Lieferung und Montage Verkehrslenkungssystem Wankdorf Umfang des Auftrages: - Lieferung, Installation und Konfiguration des „VLS Rechners Wankdorf“ inkl. Querschnittssteuerkästen (QSK) und Verkabelung - Lieferung und Montage der dynamischen Signalisation inkl. Handsteuerkästen (HST) und Verkabelung - Lieferung und Montage der statischen Signale - Demontage und Entsorgung vorhandener, nicht mehr benötigter Signale - Herstellung Kabelverbindung zwischen VLS Rechner Wankdorf und VLS HLS (dynamische Signale auf der Stadttangente Bern)

eligibilityCriteria: Es findet eine obligatorische Begehung statt. Termin: Freitag, 30. September 2011 um 14.00 Uhr Baustelle Wankdorfplatz, Sitzungszimmer OBL Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind die originalen Unterlagen in Papierform beizulegen (Dokumente A, B und C), sowie die ausgefüllten Leistungsverzeichnisse (D2, D3, D4 und das 3 seitige Deckblatt). Dem Angebot ist die Ausgefüllte selbsdeklaration samt Nachweisen beizulegen. - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von Orts- und Branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Invenstitionskosten: 70
Auftragsanalyse: 20
Wartungskosten: 10
Invenstitionskosten: 70
Auftragsanalyse: 20
Wartungskosten: 10


description:
Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von 2 Turbinen, 2 Generatoren inkl. Steuerung- und Schutztechnik für beide Maschinen plus Fassungssteuerung.
                  Einbau von zwei Maschinengruppen unterschiedlicher Grösse in vertikaler Disposition mit Auslegung für
                  — Turbine 1: 750 l/s Schluckvermögen,
                  — Turbine 2: 2 250 l/s Schluckvermögen.

title: Elektromechanische Ausrüstung der Zentrale Gere mit zwei Maschinengruppen

description:
Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von 2 Turbinen, 2 Generatoren inkl. Steuerung- und Schutztechnik für beide Maschinen plus Fassungssteuerung.
               Einbau von zwei Maschinengruppen unterschiedlicher Grösse in vertikaler Disposition mit Auslegung für:
               — Turbine 1: 750 l/s Schluckvermögen,
               — Turbine 2: 2 250 l/s Schluckvermögen.

c/o EnAlpin AG

street: Bahnhofplatz 1b


title: Ersatzbeschaffung Rüstwagen

description: Fertigung und Lieferung von einem Rüstwagen

eligibilityCriteria: Lastenheft sind MUSS-Kriterien


name: Entreprise Duret SA,avenue de Thônex107, 1226 Thônex, Suisse

name: Consortium Lopes & Périnet - dl-c- insitu,Rue du Nant 7, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: +41 (0)22 344 52 22, E-mail:

title: Adret Pont-Rouge, Lots B+C - CFC 273 Menuiserie Lot 1

description: Travaux de Menuiserie: armoires, claire voies et rails rideaux

eligibilityCriteria: selon documents de l'appel d'offre


title: Sanierung und Erweiterung Stiftung Altried

description: Lieferung und Montage von Brandschutz-Schiebetüren

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: TERRASPORT SA,Route de Gollion6, 1304 Allens, Suisse

name: Sportfloor Technologies SA, à l'attention de Romain Heckler,Place Chauderon 3, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 345 81 36, E-mail:

title: Rénovation et transformation de terrains de sports Centre Sportif Universitaire de Dorigny – UNIL - EPFL

description: Rénovation de 4 Terrains en gazon naturel et transformation d'un terrain stabilisé en terrain synthétique y compris réalisation d'un système d'arrosage et de clôtures

eligibilityCriteria: conformément aux documents d'appel d'offres


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: ACOA.

description: Le logiciel à développer "ACOA", dont l'acquisition est prévue, offrira à la troupe un système uniforme pour la planification et le pilotages intégraux de l'instruction.

street: Wankdorfstraße 2


title: DML Abschnitt 2, Bahnhof Löwenstrasse, Zürich

description: Bau von 4 Mittelspannungsanlagen. Diese Submission beinhaltet die Mittelspannungsschaltanlagen, die Mittelspannungskabel zur Erstellung des neuen "grünen" Ringes, die Transformatoren und die Sekundärleitungen zwischen den Transformatoren und den Niederspannungs-Hauptverteilungen Hauptmengen: Trafostation 30 (Üebergabestation): Feld 1 ewz ,Reserve Feld 2 ewz , Reserve Feld 3 ewz , Ringeinspeisung Ring, Leistungsschlater Feld 4 ewz , Ringeinspeisung Ring, Leistungsschlater Feld 5 Uebergabeschalter, Leistungsschalter Feld 6 Messung ewz Feld 7 Messung SBB Feld 8 Verbindungsfeld Feld 9 Abgang TS31, Leistungsschalter Feld 10 Abgang TS33, Leistungsschalter Feld 11 Reserve Trafostation 31 (Teil West DML): Feld 1 Abgang TS30, Leistungsschalter Feld 2 Abgang TS32, Leistungsschalter Feld 3 Abgang TS26, Leistungsschalter Feld 4 Abgang Trafo 1, Leistungsschalter Feld 5 Abgang Trafo 2, Leistungsschalter Feld 6 Abgang Trafo 3, Leistungsschalter 2 Transformatoren 22 KV / 400V, 1000kVA Trafostation 32 (Teil West Ost): Feld 1 Abgang TS31, Leistungsschalter Feld 2 Abgang TS33, Leistungsschalter Feld 3 Abgang Trafo 1, Leistungsschalter Feld 4 Abgang Trafo 2, Leistungsschalter Feld 5 Abgang Trafo 3, Leistungsschalter Feld 6 Abgang Trafo 4, Leistungsschalter 2 Transformatoren 22kV/400V, 1000kVA Trafostation 33 (Brandlüftung, Noteinspeisung): Feld 1 Abgang TS32, Leistungsschalter Feld 2 Abgang TS30, Leistungsschalter Feld 3 Stationsschalter, Leistungsschalter Feld 4 Hochführung Messung Feld 5 Abgang Trafo 1, Leistungsschalter Feld 6 Abgang Trafo 2, Leistungsschalter Feld 7 Abgang Trafo 3, Leistungsschalter Feld 8 Abgang Trafo 4, Leistungsschalter Feld 9 Messung SBB Feld 10 Messung ewz Feld 11, ewz Noteinspeisung, Leistungschalter 2 Transformatoren 22kV/690V, 1000kVA 1 Transformator, 22kV/400V, 630kVA MS Kabel L +M: Kabel TS30 /31 ca. 350m Kabel TS 31 / 32 ca. 650m Kabel TS 32 / 33 ca. 55m Kabel TS 30 / 33 ca. 400m Kabel TS 26 / 31 ca. 570m Kabel TS 24 / 26 ca. 920m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkrite-rien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
A) Ausreichende Qualität / Spezifikation der angebotenen Produkte im Vergleich zu Ausschreibung (Gewicht 60%, Mindestwert 3):
Nachweis::
Nachweis über Einhaltung der minimalen technischen Spezifikationen,:
-Insbesondere::
-Grössen:
-Verlustleistungen:
-Kobatibilitäten (Integration Schutzsys-tem):
-Schottungsklassen:
-Kurzschlussfestigkeiten.:
B) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (gem. technischem Beschrieb) als Gewähr für Einhaltung der Termine. (Gewicht 20%):
Nachweis::
-Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen; Bauprogramm.:
-Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
C) Qualität und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen.(Gewicht 20%):
Nachweis::
-Referenzen über 2 Objekte der letzten 5 Jahre, Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüssel-personen.:
-Projektleiter; Stellvertreter:
-Montageleiter vor Ort, Stellvertreter:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkrite-rien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt::
A) Ausreichende Qualität / Spezifikation der angebotenen Produkte im Vergleich zu Ausschreibung (Gewicht 60%, Mindestwert 3):
Nachweis::
Nachweis über Einhaltung der minimalen technischen Spezifikationen,:
-Insbesondere::
-Grössen:
-Verlustleistungen:
-Kobatibilitäten (Integration Schutzsys-tem):
-Schottungsklassen:
-Kurzschlussfestigkeiten.:
B) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik (gem. technischem Beschrieb) als Gewähr für Einhaltung der Termine. (Gewicht 20%):
Nachweis::
-Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen; Bauprogramm.:
-Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
C) Qualität und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen.(Gewicht 20%):
Nachweis::
-Referenzen über 2 Objekte der letzten 5 Jahre, Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüssel-personen.:
-Projektleiter; Stellvertreter:
-Montageleiter vor Ort, Stellvertreter:


name: Grisoni-Zaugg SA,Route de St-Aubin 102, 1564 Domdidier, Suisse

name: Archigroupe Estavayer SA, à l'attention de Etienne Buchs,Route d'Yverdon 20 / Case postale, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: 026 662 04 90, Fax: 026 662 04 99, E-mail:

description: Maçonnerie / Canalisations / Béton armé

description: Démolition partielle de la capitainerie existante

description: Pieux forés en béton moulé sur place

description: Terrassement

title: Construction d'une buvette et sanitaires de plage Agrandissement des sanitaires et de la capitainerie existants du port

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: Ensemble des travaux de béton coulé type Terrazzo.

description: Ensemble des travaux de terrassements, d'aménagement de jardin, plantations, d'équipement et d'asphalte coulé à chaud.

title: Construction d'un établissement médico-social (EMS) de 84 lits

description: Construction d'un établissement médico-social de 84 lits avec un réfectoire/cafétéria, cuisine professionnelle, bureau administratifs, parking en sous-sol avec des locaux technique.

MAK architecture SA

street: Hardturmstrasse 175


name: Centralschweizerische Kraftwerke AG,à l'attention de Patrik Pfeuti, Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern, Suisse, E-mail:

description: Aufgrund den 1.1_Ausschreibungsunterlagen.pdf siehe Punkt 4.2

description: Aufgrund den 1.1_Ausschreibungsunterlagen.pdf siehe Punkt 4.1

title: Lieferung und Montage von 50-110-kV-SF6-Schaltanlagen

description: Lieferung und Montage von HS-Schaltanlagen über eine feste Vertragsdauer von 7 Jahren ab September 2022 mit Option von Vertragsverlängerung um maximal 2 weitere Vertragsjahre. Jeder Auftraggeber ist frei, gestützt auf die rechtskräftige Zuschlagsverfügung einen separaten Rahmenvertrag gemäss Ausschreibungsunterlagen abzuschliessen. Ebenso entscheiden die Auftraggeber frei über die Option einer Vertragsverlängerung oder über eine Neuausschreibung. Die Ausschreibung gliedert sich in zwei Leistungspakete (Los 1 CKW und Los 2 EWA) mit insgesamt 14 Anlagen gemäss den Ausschreibungsunterlagen. Die Auftraggeber behalten sich vor, die Schaltanlagen an jeweils den vorteilhaftesten Anbieter zu vergeben. Die einzelnen Auftraggeber streben jedoch eine möglichst einheitliche Vergabe und eine allgemein möglichst geringe Lieferantenvielfalt an.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Mitte

description:
Die Zu- und Ablaufsteuerung der Rangieranlage Basel RB2 erreicht 2018 ihr Lebensende und muss ersetzt werden. SBB Infrastruktur hat deshalb im Jahr 2013 die Studie „Zukünftige Entwicklung Basel Rangierbahnhof: Stoßrichtungsentscheide“ ausgelöst.
                  Detailbeschrieb siehe Teil B ( B0 Lastenheft ).

title: Basel SBB RB2 Teilerneuerung Rangiertechnik.

street: Bahnhofstrasse 12

Siemens Schweiz AG

street: Hammerweg 1


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description:
Der Beschaffungsgegenstand setzt sich aus Materiallieferung, Wasser- Gashochdruck- und Fernwärmeartikel inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1/EN 10204 (nachfolgend – technische Materialien für den Rohrleitungsbau Gas, Wasser und Fernwärme), über einen E-Shop (mehrplatzfähig) zusammen, welcher über eine OCI-Schnittstelle in SAP eingebunden werden und XML-Dateien verarbeiten kann.
                  Die Warengruppen der zu liefernden technischen Materialien für den Rohrleitungsbau Gas, Wasser und Fernwärme sind dem beiliegenden Preisblatt (Anhang 2) zu entnehmen.

title: IWB, Lieferung von Handelswaren für Rohrleitungsbau (Gas, Wasser und Fernwärme).

street: Münsterplatz 11, Postfach


name: Canon (Suisse) SA,Av. des Boveresses 54, case postale 64, 1000 Lausanne 10, Suisse

name: Centrale Commune d'Achats (CCA),15 rue du Stand, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Location d'une imprimante à jet d'encre sur 40 mois pour le Centre Editique de l'Etat de Genève

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strassennetze Netzplanung

title: Im Rahmen dieser Studie sollen die vorliegenden Absichten des Bundes zur Erweiterung und betrieblichen Optimierung der N1 auf dem Gebiet des Kantons Aargau überprüft und wo nötig punktuell erweitert werden. Gestützt darauf werden die Möglichkeiten und Grenzen der N1 zur Umsetzung der diversen kantonalen Erweiterungsbegehren ermittelt, und die Begehren werden in ihrem Gesamtzusammenhang gewertet

description: La présente étude examinera les projets de la Confédération visant l'élargissement et l'optimisation de l'exploitation de la N1 sur le territoire du canton d'Argovie ; si nécessaire, elle les amplifiera de manière ponctuelle. C'est sur cette base que seront étudiées les possibilités et les limites de la N1 en termes de mise en œuvre des différentes demandes cantonales d'extension qui seront ainsi évaluées dans un contexte global.

title: Die Festlegung dieser zusätzlichen Linienführung ist Gegenstand der vorliegenden Projektstudie. Verkehrliche Maßnahmen zur Behebung der Funktions- und Kapazitätsdefizite müssen gesucht und bewertet werden. Hierfür ist die Erarbeitung einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) notwendig, die den Problemdruck und den Handlungsbedarf detailliert aufzeigt, das gesamte Spektrum für die Festlegung einer zusätzlichen Linienführung darstellt und schrittweise zur zielführendsten Maßnahme konkretisiert

description: La présente étude préliminaire déterminera le tracé de ce nouvel élément de réseau. Il conviendra de rechercher et d'évaluer les mesures liées au trafic requises pour combler les insuffisances en matière de fonctionnalité et de capacité, ce qui passe par l'élaboration d'une étude d'opportunité. Celle-ci exposera dans le détail la gravité des problèmes et la nécessité d'intervenir, présentera la palette complète des variantes de nouveau tracé et aboutira progressivement à la mesure la plus adéquate.

title: Projektstudien Nationalstrasse N1 Kanton Aargau.Los 1: Studie Weiterentwicklung N1 auf dem Kantonsgebiet Aargau.

description: Le programme d'élimination des goulets d'étranglement des routes nationales (PEG1/PEG2) a démontré que les goulets d'étranglement de la N1 sur le territoire du canton d'Argovie posaient des problèmes en partie graves, voire très graves. Leur élimination au moyen de travaux d'élargissement à vaste échelle a toutefois été rejetée, tandis que les travaux d'extension entre Aarau-Est et Birrfeld ainsi qu'entre Wettingen et Dietikon ont été classés dans le module 3 qui ne fait actuellement l'objet d'aucun financement. En parallèle, le 2e message relatif au PEG a laissé entrevoir l'étude d'un autre tracé pour éliminer les goulets d'étranglement du Limmattal.Pour ces motifs, l'OFROU lance deux études préliminaires parallèles. L'étude préliminaire intitulée Développement de la N1 sur le territoire du canton d' Argovie (lot 1) doit déterminer les mesures pouvant être mises en œuvre à moyen terme sur la route nationale existante pour y améliorer la fluidité du trafic, et définir la capacité disponible sur le territoire du canton d'Argovie. Outre l'élargissement traditionnel à 6 voies, l'étude d'opportunité (EO) relative à l'augmentation de la capacité de la N1 dans le canton d'Argovie recherchera une autre solution pour éliminer les goulets d'étranglement, sous forme de tracés supplémentaires.L'utilisation du modèle de trafic du canton d'Argovie est indispensable et contraignante pour les deux projets. Par ailleurs, les deux études se fondent sur les mêmes états existant et de référence. Le fournisseur des prestations liées à l'utilisation du modèle de trafic précité communique ainsi les données relatives au trafic et les évaluations pour les deux études.L'appel d'offres se divise en deux lots et les soumissionnaires devront répondre aux attentes ci-après :Lot 1 : Etude sur le développement de la N1 sur le territoire du canton d' ArgovieAssistance technique, administrative ainsi qu'en matière des processusVue d'ensemble de la N1 en ce qui concerne les mesures proposées par le canton d'Argovie, y compris les routes cantonales d'accèsOptimisation des mesures, définition des prioritésDéfinition de la capacité de la N1 comme base au développement territorialLot 2 : Etude d'opportunité (EO) relative à l'augmentation de la capacité de la N1 dans le canton d'ArgovieEO classiqueElaboration et sélection de solutions alternativesExamen des solutions alternatives sous l'angle de la faisabilité et de la fonctionnalitéOption 1 :Une option comportant deux solutions alternatives supplémentaires à examiner devra être indiquée pour chacun des lots 1 et 2.Option 2 :Une option pour des clarifications non programmées, l'obtention des documents de base manquants ainsi que l'examen, l'analyse et, le cas échéant, l'adaptation de la documentation devra être indiquée pour chacun des lots 1 et 2. Il conviendra de prévoir 60 heures pour cette option.Option 3 :Une option pour des clarifications supplémentaires allant au-delà du modèle de trafic macroscopique (considérations microscopiques) devra être indiquée pour le lot 1. Il conviendra de prévoir 75 heures pour cette option.

street: Bundesamt für Straßen, Abteilung Straßennetze

Rapp Trans AG

street: Hochstr. 100

street: Forchstraße 395


title: Neubau Doppelsporthalle Ellenberg.

description: BKP 1 – 9, Totalunternehmerleistung (Ausführungsplanung/Ausführung/Inbetriebnahme/Abschluss gem. SIA 102); Neubau Doppelsporthalle Ellenberg unter Einbezug von Gebäudeteilen der angrenzenden Mehrzweckhalle.

Landis AG

street: Huebwiesenstraße 34


name: Luzerner Kantonsspital,à l'attention de Pius Jenni, Luzerner Kantonsspital, Technik, Bau u. Sicherheit, 6004 Luzern, Suisse, E-mail:

title: Luzerner Kantonsspital, Neubau Vordach Augenklinik

description: Parallel zur Gesamtsanierung Augenklinik wird das Vordach Augenklinik mit Anbindung an die bestehende Überdachungsanlage des Spitalzentrums komplett erneuert. Für das LUKS ist es wichtig, dass man weiterhin vom SPZ zur Augenklinik gedeckt zu Fuss laufen kann und somit wird das Dach wieder realisiert. Lieferung und Montage einer kompletten Überdachungsanlage (Vordach vor der Augenklinik mit Weiterführung als Passarelle an die bestehende Überdachung beim Spitalzentrum) mit statischer Grundkonstruktion, Dacheindeckung, Dachabschlüssen, Entwässerung und Beleuchtung. Ein Teil des Daches wird am bauseits erstellten Fundament montiert, die wei-teren Fundamente (Stahlkonstruktion) sind Teil der Gesamtlieferung dieses Daches.

eligibilityCriteria: Gemäss Pflichtenheft


name: Département des finances — direction des constructions

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etapes 5 et 6 Lot 378.20 - Equipement de médecine dentaire

description: Unités dentaires type cart

awardCriteriaDetails:
A1 — Prix:
A2 — Qualité technique de l'offre:
A3 — Références et expériences:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2

Dental 2000 SA

street: 12 Rue des Épinettes


title: Beschaffung eines Pipettierroboters

description: Das Ziel der Beschaffung ist die Automatisierung von repetitiven Arbeiten mit flüssigen klinischen Proben (Blut, Serum, Plasma, Urin, Virustransportmedium, und andere Körperflüssigkeiten) für (1) die Isolation von Plasma und PBMC-Zellen und (2) die Aliquotierung und Archivierung. Um diese Ziele zu erreichen, soll das zu beschaffende «Pipettierobotersystem» in der Lage sein, flüssige Proben zu aliquotieren, zu zentrifugieren, zu resuspendieren (Zellpellets), Zellkonzentrationen zu bestimmen (Cell Counting) und Zellsuspensionen zu verdünnen und zu kühlen. Das «Pipettieroboter System» soll in der Lage sein, 72 Blutproben pro Tag und mindestens 300 Proben pro Tag für die Archivierung zu bearbeiten.

eligibilityCriteria: Deutsch, Englisch


description: Neubau Schulhaus Trakt C,Baumeisterarbeiten

title: Neubau Schulhaus Trakt C, Baumeisterarbeiten

Anderegg Partner AG

street: Räffelstrasse 28

SmartLS Electric AG

street: In der Luberzen, 40


title: Ausbau und Kapazitätssteigerung ARA Basssersdorf, BKP 341 Gasspeicher und Stahlbau Gasspeichergebäude

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Gasbehandlungsinstallationen und der dazugehörigen Peripherie, inkl.: - Stahlbaukonstruktion und Fassade Gasspeichergebäude auf bestehendem Betriebsgebäude - Druckloser Gasspeicher - Ausrüstung Gasraum und Gasinstallationen allgemein - Rohrleitungen


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Dans le cadre de l'UplaNS.1 Yverdon-Arrissoules, lot D4.1, les principales prestations comprennent:Renouvellement:— du système de gestion et des calculateurs trafic – signalisation (S-ZES);— de la signalisation fixe, environ 42 pièces;— de la signalisation dynamique (S-VM), environ 512 pièces;— de la signalisation lumineuse (S-LSA), environ 158 pièces;— de la signalisation des dispositifs de sécurité (S-SER), environ 1 046 pièces;— des détecteurs de bouillard et luminancemètres, environ dix pièces.Fourniture, tirage et raccordement de câblesImplantation de nouveaux coffrets de commande à ciel ouvert sur la voie Jura, environ dix pièces.Dépose et élimination des anciens signaux, câbles, coffrets et armoires.Création d'une nouvelle alimentation NST pour la signalisation en tunnel.Analyse, documentation, conception, développement, travaux, essais, mise en service.

title: N01.10 160025 — Upn.1 Yverdon-Arrissoules — lot D4.1 Signalisation (ID 7030)

description: Dans le cadre de l'UplaNS.1 Yverdon-Arrissoules, lot D4.1, les principales prestations comprennent:Renouvellement:— du système de gestion et des calculateurs trafic– signalisation (S-ZES);— de la signalisation fixe, environ 42 pièces;— de la signalisation dynamique(S-VM), environ 512 pièces;— de la signalisation lumineuse (S-LSA), environ 158 pièces;— de la signalisation des dispositifs de sécurité (S-SER), environ 1 046 pièces;— des détecteurs de bouillard et luminancemètres, environ 10 pièces.Fourniture, tirage et raccordement de câbles.Implantation de nouveaux coffrets de commande à ciel ouvert sur la voie Jura, environ 10 pièces.Dépose et élimination des anciens signaux, câbles, coffrets et armoires.Création d'une nouvelle alimentation NST pour la signalisation en tunnel.Analyse, documentation, conception, développement, travaux, essais, mise en service.

street: Place de la Gare 7

SOCAE — N01.10 160025 Lot 4.1

street: Blvd de l'Arc-en-Ciel 22


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Zeitschrift VIA.

street: Hilfikerstraße 1

Infel AG

street: Militärstrasse 36


name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 080409, 01-56, Auteur du projet Bruit EK-AP,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: 080409, 01/56, N23/06 UPlaNS Neudorf (SG est) - Rheineck – Auteur du projet Bruit UPlaNS (phases ZEL/EK – MK/AP) et PUN (phase AP)

description: Dans le cadre du mandat mis au concours, les phases ZEL/EK et AP/MK doivent être traitées pour l’UPlaNS selon les directives de l’OFROU et la phase AP doit être traitée pour le PUN. L’UPlaNS comprend le périmètre de la N01 de Neudorf (SG est) (jonction exclue) jusqu’à Rheineck (jonction exclue) en passant par l’échangeur de Meggenhus ainsi que la N23 de l’échangeur de Meggenhus à Rorschach (jonction exclue). Dans le cadre de l’EK, une étude des variantes doit être élaborée avec comparaison d’un remplacement du revêtement (mise en place sur la chaussée en béton) et d’un remplacement total. Plus d'information voir ch. 4.6

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: PREIS (Bewertung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Stunden): 30
ZK2: QUALITÄT DES ANBIETERS (Qualifikation der Schlüsselperson bzgl. der Anforderungen im Projekt): 40
Als Schlüsselpersonen gelten::
- Projektleiter PV Lärm:
- Akustiker:
Für die Schlüsselpersonen PL PV Lärm und Akustiker: Je 1 Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich; optional kann je Schlüsselperson ein zweites Referenzobjekt abgegeben werden.:
ZK3: QUALTÄT DES ANGEBOTS (Aufgabenanalyse, Organigramm, Vorgehensvorschlag mit Risikoanalyse, Plausibilität des Angebotes),: 30
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: La Vue-des-Alpes, RC 1320. Pont CFF - Giratoire du SCAN.

description: Mise au gabarit / remplacement de la couche d'usure.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Einkauf SOB, à l'attention de Sascha Bachmann,Bahnhofplatz 1a, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 580 79 15, E-mail:

title: Schweizerische Südwestbahn AG prévoit de réviser les quatre véhicules (trois et un en option) fournis par Robel, les trois premiers ont été achetés il y a 8 ans et le quatrième il y a cinq ans. Divers assemblages sont soumis à des contraintes en conséquence et nécessitent un remplacement ou une RÉVISION.

description: Die Schweizerische Südostbahn AG plant die Revision der vier (drei und einer optional) von Robel gelieferten Fahrzeuge, die ersten drei wurden vor 8 Jahren und der vierte vor fünf Jahren gekauft. Verschiedene Baugruppen sind entsprechend beansprucht und benötigen Ersatz oder eine REVISION.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


title: Kantonsstrasse P, Menzingen; Cholrainstrasse, Hauptstrasse-Dürrbach

description: Strassenbauarbeiten mit folgenden Hauptmassen: - Aufbruch Belag m3 100 - Fräsarbeiten Belag m2 4'500 - Grabenaushub m3 1'200 - Grabenauffüllung m3 1'000 - Fundationsschicht m3 500 - Abschlüsse m1 1'650 - Einlaufschächte St. 30 - Kontrollschächte St. 8 - Entwässerungsleitungen m1 450 - Bituminöse Beläge t 2'000

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Vgl. Submissionsunterlagen:
Vgl. Submissionsunterlagen:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Construction d'une salle polyvalente et de locaux de musique - Mandat d'ingénieur civil (M85P1L)

description: Mandat d'ingénieur civil comprenant les phases: 3.-étude du projet, 4.- appel d'offres et réalisation. Montant estimé donnant droit aux honoraires : CHF 1'700'000.- HT. Estimation des honoraires : CHF 342'298.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Dienstleistungen Bettenzentrale


title: Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestraße, 5033 Buchs.

description: Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestraße, 5033 Buchs;BKP 212.26 Elemente aus Beton (Fassade).

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen Sandwich-Wandelemente in Sichtbeton:
Referenzen Fassadenelemente in Sichtbeton:
Referenzen Projektleiter:
Terminprogramm:

Hauri Baumanagement AG

street: Distelbergstraße 22


title: Commune de Rolle - Réfection de la route des 4 Communes

description: Réfection de la Route des Quatre Communes et du passage sous voies CFF

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: KLW Gesamtinstandsetzung, Ausbau Dachgeschoss

description: Instandsetzung und Nachbau von historischen Innentüren gemäss den Vorgaben der kantonalen Denkmalpflege an der Kantonsschule Im Lee, Winterthur.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


description: Leierung und Montage der Photovoltaikanlage für den Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz. Belegte Fläche Dach Schulhaus sowie 2 Dächer Turnhallen, gesamt ca 1300 Elemente

title: Neubau Kantonsschule Ausserschwyz PV Anlage

Hochbauamt

street: Postfach 1252


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien,à l'attention de Sekretariat, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz, Luzern, BKP211

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement BUWD, Dienststelle Raum und Wirtschaft rawi, Abteilung Geoinformation

title: LiDAR-Flug 2024 Kanton Luzern

description: Erstellung neuer Höhenmodelle. Mittels LiDAR-Flug garantiert der Kanton Luzern die Aktualität und Qualität seiner Höhendaten.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Technisches Vorgehen: 30
Qualifikation Unternehmen: 15
Qualifikation Projektteam: 15


name: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) Abteilung Realisierung Strassen

description: Ausbau der Kantonsstrasse K 36 im Bereich Chlusboden inkl. Neubau Chlusbodenbrücke:- Neubau einer Sprengwerkbrücke (Chlusbodenbrücke, Länge ca. 94m) und Rückbau Bestandsbrücke (Spannweite ca. 45m)- Etappenweiser Strassenausbau (Kantonsstrasse K 36, Abschnittslänge ca. 525m)- Errichtung von Kunstbauten (Winkelstützmauern, Futtermauern, Rippenkonstruktion und Bachdurchlass)- Felsabtrag (ca. 9'400m3) und Felssicherung mittels Anker und Schutznetzen bzw. SpritzbetonWeitere Angaben gemäss Ausschreibungsunterlagen.

street: Arsenalstrasse 43


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 12, Bütschwil: Strassensanierung, Verzweigung Ottilienstrasse bis Schrinersberg

description: - Fundationsschicht 1'300 m3 - Randabschlüsse 1'200 m - Fräsen Belag 1'300 t - Beläge 2'150 t - Entwässerung 610 m - Schächte 26 Stk.


name: HSK Ingenieur AG Küssnacht, Zweigniederlassung Arth

title: Amtliche Vermessung AV93, Erneuerung Lauerz Los 10; April 2015 bis März 2018.

Amt für Vermessung und Geoinformation

street: Postfach 1213

street: Parkstraße 6


name: SENALADA CHAUFFAGE,Avenue vibert 14, 1227 CAROUGE, Suisse

name: Office des Bâtiments - selon dossier d'appels d'offre K2,Boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, Suisse

title: Réalisation d'un stade de football et d'un bâtiment de service CFC 240 - Lot 11 Installations de chauffage

description: Chauffage par air pulsé d'un bâtiment de 4 vestiaires, une buvette, divers locaux sanitaires, de locaux techniques et de stockage.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Remplacement de points lumineux et supports (911P1)

description: Rénovation de 4500 points lumineux et remplacement de 450 supports.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Selbstfahrende Tiefladefahrzeuge

description: Lieferungen und Leistungen zu 6 selbst fahrenden Tiefladefahrzeugen


description: Ausgeschrieben per 1.1.2020 werden die Geschäftsfahrhabe-, die Gebäude- und die Technischen Versicherungen der Stadt Luzern.Die Ausschreibung wird im offenen Verfahren gemäß dem Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19.10.1998 (SRL 733) sowie der Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 7.12.1998 (SRL 734) des Kantons Luzern durchgeführt.Die oben genannten Versicherungen werden als Gesamtpaket ausgeschrieben.Der wirtschaftlich günstigste Anbietende erhält den Zuschlag. Als solcher gilt diejenige Versicherungsgesellschaft, welche sämtliche Eignungskriterien vollumfänglich und die Zuschlagskriterien am besten erfüllt. Bietergemeinschaften und Subakkordanten sind nicht zugelassen, Teilangebote werden nicht akzeptiert, nach dem Zuschlagsentscheid werden keine nachträglichen Mitbeteiligungen vergeben.

title: Öffentliche Ausschreibung der Geschäftsfahrhabe-, Gebäude- und technische Versicherungen der Stadt Luzern

description: Ausgeschrieben per 1.1.2020 werden die Geschäftsfahrhabe-, die Gebäude- und die Technischen Versicherungen der Stadt Luzern.Die Ausschreibung wird im offenen Verfahren gemäss dem Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19.10.1998 (SRL 733) sowie der Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 7.12.1998 (SRL 734) des Kantons Luzern durchgeführt.Die oben genannten Versicherungen werden als Gesamtpaket ausgeschrieben.Der wirtschaftlich günstigste Anbietende erhält den Zuschlag. Als solcher gilt diejenige Versicherungsgesellschaft, welche sämtliche Eignungskriterien vollumfänglich und die Zuschlagskriterien am besten erfüllt. Bietergemeinschaften und Subakkordanten sind nicht zugelassen, Teilangebote werden nicht akzeptiert, nach dem Zuschlagsentscheid werden keine nachträglichen Mitbeteiligungen vergeben.

Stadt Luzern/Finanzverwaltung

street: Hirschengraben 17

AXA Versicherungen AG

street: Thurgauerstrasse 36/38


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N99.99 200060 - IP-NETZ BSA F1 - Prestations de BAMO et DGT de la phase 32 à 53 (ID 7726)

description: Cet AO porte sur les prestations d’appui au Maître de l’ouvrage y compris la DGT depuis les études à la mise en service d’un portefeuille de 3 projets BSA (équipements d’exploitation et de sécurité) : 140058 - Assainissement vidéo VD/FR 190067 - Assainissement équipements BSA GE 200060 - IP-Netz BSA Les projets concernés demandent des compétences dans les domaines des réseaux de communication, de la vidéo numérique sur IP, des équipements de signalisation. Les tâches principales à gérer sont : - organisation et convocation des séances ; - établissement de la planification du projet ; - suivi financier du projet, contrôle de facturation, planification financière et délimitations ; - coordination et suivi avec des partenaires, des tiers et les mandataires du projet ; - synthèse et la consolidation des éléments concernant les délais, les coûts et la qualité - une partie des prestations relative à la direction générale des travaux.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen/Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 « Sonstige Angaben » der SIMAP-Publikation:


title: Beschaffung von Heizöl für die Liegenschaften der Stadt Winterthur für den Zeitraum vom 1.7.15 bis 30.6.16


name: STAR-CITY SA,Rue la Chocolatière 5, 1026 ECHANDENS, Suisse

name: RLA Architecture SA, à l'attention de Jean-Daniel Liechti,Rte de Moudon 10 - case postale 51, 1522 Lucens, Suisse, Téléphone: 021 906 90 86, Fax: 021 906 90 83, E-mail:

title: EMS La Faverge à Oron-la-Ville Mise en conformité des mesures de protection incendie

description: 261 Ascenseurs: remplacement monte-personnes et monte-lits 273 Menuiserie : menuiserie intérieure, travaux de remplacement des portes anti-feu


name: Varrin S.A.,Les Corbes1, 1121 Bremblens, Suisse

name: Ensemble architecture et urbanisme sa, à l'attention de Philippe André,Avenue du Grey 1, 1004 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/ 642.005.50, Fax: 021/642.00.69, E-mail:

title: EHC Hôpital de Morges - Unité privée

description: Transformation de locaux existants pour création d'une Unité d'hospitalisation privée.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce. Respect de la loi sur les marchés publics (LVMP) et des conventions collectives de travail


title: Neubau Alterszentrum der Stiftung Drei Tannen, Wald ZH; BKP 237 Gebäudeautomation

description: Neubau eines Alterszentrums Gebäudeautomation BKP 237


name: Alpiq InTec Suisse SA,Route des Flumeaux45, 1008 Prilly, Suisse

name: O. ROCHAT ARCHITECTES SARL, à l'attention de Pilar Gascon,Avenue de Montchoisi 21, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 601 28 04, E-mail:

title: Rénovation intérieure de l'Aula des Cèdres de la HEP-VD CFC 244 Installations de ventilation

description: L’Aula des Cèdres, est l’un des bâtiments emblématiques du Canton, Ce bâtiment comprend deux auditoires pouvant avoir un usage académique : l’« auditorium » de 493 places, de base ovoïdale et situé au centre du rez supérieur du bâtiment, et l’auditoire de 100 places situé sur la mezzanine qui surplombe l’entrée principale, du côté nord du bâtiment, Cour 33bis (ci-après : « auditoire nord »). Le bâtiment à la note 1 au recensement architectural du canton de Vaud, il est reconnu d’intérêt national. Les travaux comprennent le remplacement complet des installations de chauffage et ventilation, d’électricité et d’audiovisuel. Ils prévoient notamment aussi le remplacement des sièges des auditoires, l’assainissement amiante des sols et divers éléments, la mise en place d’un système de détection incendie et extraction de fumée et des mesures d’assainissement phonique entre salles.

eligibilityCriteria: Français


title: (1315) 602 Nettoyage d'entretien CdC

description: L'appel d'offres concerne les prestations telles que décrites dans les annexes 7 à 10 de cahier des charges pour les sites suivants :BAF I, sis Av. Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève (jusqu'en 2016/17)BAF II, sis Av. Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève (dès 2016-2017 jusqu'en 2018/19)Locaux L97, sis Rue de Lyon 97, 1203 Genève (jusqu'en 2018/19)Locaux ICC20, sis Route de Pré-Bois 20, 1215 Cointrin (jusqu'en 2018/19)L'offre du soumissionnaire doit porter sur les travaux de nettoyage relatifs aux sites susmentionnés pour les années 2014 à 2018 ainsi que sur l'option pour l'année 2019.Le soumissionnaire sera responsable de l'établissement des calendriers hebdomadaire, mensuel et annuel des travaux de nettoyage, qui doivent tenir compte des spécificités des sites telles que les restrictions en matière d'accessibilité, indiquées aux annexes 7 à 10 de cahier des charges. Il devra en outre assurer la coordination des travaux de nettoyage en collaboration avec la section Logistique (règlement en matière d'accès aux ouvrages, etc.).

Centrale de compensation (CdC)

street: Av Edmond-Vaucher 18

name: Projet (1315) 602 Nettoyage d'entretien CdC

Net Inter SA

street: Chemin François-Furet 61


name: Office fédéral des routes OFROU Division Infrastructure routière, à l'attention de ne pas ouvrir - Document d'appel d'offre, PEB Wankdorf - Muri Bypass Ost,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: A l’avenir, les routes nationales dans la région de Berne vont être régulièrement surchargées. Pour remédier à ces problèmes de trafic, on a élaboré les études de projet «N06 Berne-Muri avec contournement Est» et «N06 région de Berne-Wankdorf». «N06 région de Berne-Wankdorf» est un projet distinct qui doit être étroitement harmonisé avec le présent projet. _Tronçon «Passage supérieur BernExpo – Schosshalde» (N06-km 2.35 – 3.45 Abaissement du tracé de près de 2m et recouvrement en tant que sous-dossier de la N06 qui y circule en tranchée jusqu’au nouveau tunnel creusé. Il est prévu un profil normal de 3 voies de circulation et une bande d’arrêt d’urgence ainsi qu’une «demi-jonction Schosshalde». _Tronçon de Schosshalde à Muri (N06-km 3.35 – 8.35) Il est prévu un tunnel de contournement en direction de Thoune depuis le centre Paul-Klee jusqu’à Saali, d’une longueur de 2,3 km et dans le sens contraire, un tunnel de contournement depuis la jonction de Muri jusqu’au centre Paul-Klee, d’une longueur de 3,6 km. Ces deux tunnels sont prévus avec deux voies de circulation et une bande d’arrêt d’urgence. _Une assistance à la maîtrise d’ouvrage (y compris EES) est recherchée pour l’élaboration du projet général et du projet détaillé.

description: Die Nationalstrassen im Raum Bern werden künftig regelmässig überlastet sein. Zur Behebung dieser verkehrlichen Probleme wurden die Projektstudien „N06 Bern – Muri mit Bypass Ost“ und „N06 Raum Bern-Wankdorf“ erarbeitet. "N06 Raum Bern-Wankdorf" ist ein seperates Projekt, dass eng mit dem vorliegenden Projekt abgestimmt werden muss. _Abschnitt „Überführung BernExpo – Schosshalde“ (N06-km 2.35 – 3.45 Absenkung des Trassees um rund 2m und die Überdeckung als Subdossier der dort im Einschnitt verlaufenden N06 bis zum neuen bergmännischen Tunnel. Es ist ein Normalprofil von je 3 Fahrspuren und einem Pannenstreifen und ein „Halbanschluss Schosshalde“ vorgesehen. _Abschnitt Schosshalde bis Muri (N06-km 3.35 – 8.35) Es ist eine Umfahrungstunnel Richtung Thun vom Paul-Klee-Zentrum bis Saali mit einer Länge von 2.3 km und in der Gegenrichtung ein Umfahrungstunnel vom Anschluss Muri bis zum Paul-Klee-Zentrum mit einer Länge von 3.6 km vorgesehen. Beide Tunnels sind mit zwei Fahrspuren und einem Pannenstreifen geplant. _Für die Erarbeitung des Generellen Projektes und des Ausführungsprojektes wird eine Bauherrenunterstützung (inkl. BSA) gesucht.

eligibilityCriteria: - Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau; - Einhaltung der geforderten Angebotesstruktur gemäss Dokument "Angebotsunterlagen für "Bauherrenunterstützungsleistungen"; - uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Aufgabenanalyse und geplantes Vorgehen: 30%; davon:
10% Aufgabenanalyse:
10% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Feedback zu Terminplanung und Projektorganisation:
5% Vorgehensvorschlag:
ZK2: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Firma: 20%; davon:
10% der Firma, welche den/die BauherrenunterstützerIn stellt:
5% der Firma, welche die Stellvertretung stellt:
5% der Firma, welche die BauherrenunterstützerIn BSA stellt:
Beurteilt werden die aufgabenspezifischen Kompetenzen anhand des Referenzprojektes bezüglich Vergleichbarkeit des Projektes und der Aufgaben innerhalb des Referenzprojektes zu den ausgeschriebenen Arbeiten.:
Zudem wird die fachliche Qualifizierung anhand des Lebenslaufes beurteilt.:
ZK3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen: 30%, davon:
Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen:
16%BauherrenunterstützerIn:
7%Stellvertretung:
7%BauherrenunterstützerIn BSA:
Insbesondere beurteilt werden (je Person 100%)::
60%Berufserfahrung projektspezifisch:
20%Weitere projektspezifische Vorteile:
20%Ausbildung und Weiterbildung:
ZK4: Preis: 20%:
Berechnung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Es werden die bereinigten Nettosummen ohne MWST verglichen. (Skontoabzug wird nicht berücksichtigt):
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Aufgabenanalyse und geplantes Vorgehen: 30%; davon:
10% Aufgabenanalyse:
10% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Feedback zu Terminplanung und Projektorganisation:
5% Vorgehensvorschlag:
ZK2: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Firma: 20%; davon:
10% der Firma, welche den/die BauherrenunterstützerIn stellt:
5% der Firma, welche die Stellvertretung stellt:
5% der Firma, welche die BauherrenunterstützerIn BSA stellt:
Beurteilt werden die aufgabenspezifischen Kompetenzen anhand des Referenzprojektes bezüglich Vergleichbarkeit des Projektes und der Aufgaben innerhalb des Referenzprojektes zu den ausgeschriebenen Arbeiten.:
Zudem wird die fachliche Qualifizierung anhand des Lebenslaufes beurteilt.:
ZK3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen: 30%, davon:
Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen:
16%BauherrenunterstützerIn:
7%Stellvertretung:
7%BauherrenunterstützerIn BSA:
Insbesondere beurteilt werden (je Person 100%)::
60%Berufserfahrung projektspezifisch:
20%Weitere projektspezifische Vorteile:
20%Ausbildung und Weiterbildung:
ZK4: Preis: 20%:
Berechnung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Es werden die bereinigten Nettosummen ohne MWST verglichen. (Skontoabzug wird nicht berücksichtigt):
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


name: Etat de Genève - Département des Infrastructures - OCBA,Boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Rénovation et transformation des installations électriques des laboratoires de Sciences du CEC Emilie-Gourd