description: Los Triebwasser Tiefbauarbeiten Zwischenturbinierung (unterirdisches Ortbetonbauwerk): - Aushub 1‘300 m3 - Baugrubensicherung 200 m2 - Schalungen 410 m2 - Beton 100 m3 - Bewehrungen 9 t - Asphalt 75 m2 Bau von zwei Wasserfassungen am Albrist- und Färmelbach: Beim Färmelbach wird eine Seitenfassung mit Wehr erstellt. Der Albristbach wird anhand einer festen Wehrschwelle mit Coandarechen gefasst. Bei beiden Fassungen werden unterirdische Sandfänge, Beruhigungsrechen und Einlaufbauwerke für den Übergang in die Druckleitungen erstellt. - Aushub 4‘600 m3 - Blocksätze 1‘300 t - Schalungen 2100 m2 - Beton 775 m3 - Bewehrungen 70 t - Wasserhaltungen und Umgehungsgerinne Grabarbeiten zu Werkleitungen und Wasserbau: - Grabarbeiten für duktile Gussrohre L=4'000 m - Transporte duktile Gussrohre für Rohrleger vom Rohrlager bis in den Graben - Bachüber- und Unterquerungen - Unterquerung MOB und Kantonsstrasse - Bau GFK Rohrleitung DN 1'000, L=100 m - Kabelschutzrohre 8'000 m - Grab- und Betonarbeiten diverse Schächte, Bachquerungen, Fixpunkte - Bachverbauungen am Färmelbach: Holzkästen, Blockwürfe Kanalisation Färmeltal: - 2'000 m' HDPE DN 200 im gleichen Graben wie Gussleitung

description: Los Zentrale Matten Rohbau oberirdische Zentrale Matten und Unterwasserkanal: - Aushub900 m3 - Schalungen770 m2 - Beton315 m3 - Bewehrungen28 t - Asphalt 50 m2

title: WKW Färmelbach, Bau

description: Der Übersichtsplan liegt der Ausschreibung auf Simap bei. Die Arbeiten umfassen folgende zwei Lose mit ungefähren Vorausmassen für den Bau von zwei Wasserkraftwerken.

eligibilityCriteria: Am Donnerstag 3. Oktober 2013 findet die obligatorische Begehung statt (zusammen mit der Begehung Ausschreibung Druckleitung). Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich bis am Dienstag 1. Oktober 2013 an michael.steiner@bkw.ch. Ort und Zeit werden nach Anmeldungseingang bekannt gegeben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Wirtschaftlichkeit des Angebots 50%:
Qualität des Angebots 20%:
Erfahrung/Referenzen 20%:
Schlüsselpersonen/Kapazität 10%:
Bewertungsschema::
Wirtschaftlichkeit 50 %:
Das gültige Angebot mit der besten Wirtschaftlichkeit erhält die Maximalnote 5. Eine Abweichung von + 1 % in der Wirtschaftlichkeit entspricht 0.1 Notenpunkt.:
Qualität des Angebots 20 %:
- Gesamteindruck, Vollständigkeit, Substanz 5 %:
- Konzept Bau- und Arbeitsabläufe, Installation, Geräte 5 %:
- Bauprogramm, Vorbehalte, Projektorganisation 5 %:
- Konzept Zusammenarbeit mit Rohrleger 5 %:
Erfahrung/Referenzen 20 %:
- Qualität Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren in der Schweiz:
20 %:
Schlüsselpersonen/Kapazität 10%:
- Erfahrung Schlüsselpersonen 5 %:
- Kapazität Anbieter 5 %:
Offertbewertung::
Die Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung 0.1) beurteilt, mit der zugehörigen:
Das Angebot mit der höchsten Gesamtsumme erhält den Zuschlag. Angebote, die bei den Hauptkriterien Qualität des Angebots, Erfahrung/Referenzen und Schlüsselpersonen/Kapazität die Mindestnote 2.5 nicht erreichen, werden nicht berücksichtigt.:
Wirtschaftlichkeit des Angebots 50%:
Qualität des Angebots 20%:
Erfahrung/Referenzen 20%:
Schlüsselpersonen/Kapazität 10%:
Bewertungsschema::
Wirtschaftlichkeit 50 %:
Das gültige Angebot mit der besten Wirtschaftlichkeit erhält die Maximalnote 5. Eine Abweichung von + 1 % in der Wirtschaftlichkeit entspricht 0.1 Notenpunkt.:
Qualität des Angebots 20 %:
- Gesamteindruck, Vollständigkeit, Substanz 5 %:
- Konzept Bau- und Arbeitsabläufe, Installation, Geräte 5 %:
- Bauprogramm, Vorbehalte, Projektorganisation 5 %:
- Konzept Zusammenarbeit mit Rohrleger 5 %:
Erfahrung/Referenzen 20 %:
- Qualität Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren in der Schweiz:
20 %:
Schlüsselpersonen/Kapazität 10%:
- Erfahrung Schlüsselpersonen 5 %:
- Kapazität Anbieter 5 %:
Offertbewertung::
Die Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung 0.1) beurteilt, mit der zugehörigen:
Das Angebot mit der höchsten Gesamtsumme erhält den Zuschlag. Angebote, die bei den Hauptkriterien Qualität des Angebots, Erfahrung/Referenzen und Schlüsselpersonen/Kapazität die Mindestnote 2.5 nicht erreichen, werden nicht berücksichtigt.:


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Gerüste

documentType: tenderNotice

description: Gegenstand der Submission sind die Arbeitsgerüste, welche zwischen 2018 und 2020 bei den verschiedenen Gebäudeteilen ausgeführt werden. Der Umfang wird detailliert im Leistungsverzeichnis LV beschrieben und wird hier nur in Kurzform wiedergegeben: - Gerüste Hauptkubaturen ca.: • Fassadengerüst 9'400 m2

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Abwasserreinigung Oberengadin ARO

countryName: CH

initiationType: tender


name: Ruferheim Nidau Allmendstrasse 52, 2560 Nidau

title: 273 Schreinereiarbeiten, Schränke und Türen

description: Neu-, An- und Umbau Ruferheim Nidau

eligibilityCriteria: 09.07.2013 Kosten: Keine


title: RATHAUS, TP Provisorium, Bullingerstrasse 4a, 8004 Zürich

description: BKP 336-01 Abstimmungsanlage, AV-Technik

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Qualität:
Preis:
Wartung / Unterhalt:
Lehrlingsausbildung:


description: grundsätzlich alle Grundleistungen und besonders zu vereinbarenden Leistungen gemäss Leistungstabelle (Dok. D) :- Überarbeitung Bauprojekt (u.a. aufgrund Modellversuche) und KV- Baumeistersubmission für beide Bauetappen (Phase 41)- Ausführungsprojekt, Ausführung und Inbetriebnahme (Phase 51-53)

title: Flussaufweitung Sense Oberflamatt - Planerleistungen (SIA-Phasen 41, 51 - 53)

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Gemeindeverwaltung Wünnewil-Flamatt

street: Dorfstrasse 22


title: Bauprojekt Neubau Schulhaus und Mehrzweckhalle Salgesch - Abgehängte Decke aus Gips

description: Abgehängte Decken aus Gips für das Neue Schulhaus

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails: Gemäss in den Besonderen Bestimmungen der Ausschreibung aufgeführten Kriterien:


title: N13 Sisto Tunnel Brusei - BHU

description: Support client (support général et support dans l'élaboration de la base du projet, approvisionnement, contrôle et gestion de la qualité ainsi que support technique du projet) pour les travaux de génie civil et les équipements de sécurité prévus dans le groupe du tunnel de Brusei. Dans ce contexte, un nouveau puits de sécurité sera également construit et le système de ventilation sera renouvelé. Ces mesures permettront d'accroître la sécurité du tunnel. La première étape consiste à superviser le développement du projet d'exécution actuel en un projet détaillé. L'engagement total est estimé à 16.500 heures de travail.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri. - Rispetto di tutte le prescrizioni legali, in particolare conferma del rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della parità salariale tra donna e uomo vigenti in Svizzera. - Rispetto della struttura dell’offerta richiesta in base al documento «Documentazione relativa all’offerta per prestazioni di supporto al committente». - Accettazione senza riserve delle disposizioni contenute nel previsto documento contrattuale e delle condizioni generali (CG) della Confederazione secondo la documentazione del bando.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Gemeinde Oberrieden, Roger Rutz, Alte Landstrasse 33, 8942 Oberrieden

title: Personenversicherungen, Obligatorische Unfallversicherung und Unfall-Zusatzversicherung in Ergänzung zum UVG

description: Offerte für die Unfallversicherung gemäss Bundesgesetz über die obligatorische Unfallversicherung sowie für die Unfallversicherung in Ergänzung zum UVG

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01) oder Krankenkassen mit einer Bewilligung nach Art. 13 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.01). Versicherungsbroker gelten nicht als zugelassene Anbieter.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

description: Lot 3 Études en matière d'économie immobilière (quatre adjudicataires)

description: Lot 2 Études architecturales (quatre adjudicataires)

description: Städtebauliche Studien (vier Zuschlagsempfänger)

title: (b22035) Contrats-cadres études de faisabilité pour la planification stratégique et l'évaluation de rentabilité

description: L'OFCL recherche douze concepteurs ou spécialistes externes répartis dans trois lots (quatre adjudicataires par lot) pour élaborer des études de faisabilité stratégiques et des contrôles de rentabilité sur les sites de tous les départements de l'administration fédérale civile. Les mandataires procèdent aux vérifications techniques ainsi qu'aux analyses requises, et les documentent. Ces études doivent permettre d'évaluer la plausibilité des planifications stratégiques de l'OFCL et fournir une solide base de décision afin de pouvoir concevoir de futurs projets et d'en définir les objectifs. Suite voir chiffre 4.6.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Beschaffungsverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren für Planerleistungen Anwendung.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


currency: CHF

title: Tunnel ferroviaire du Simplon: éclairage du tunnel en cas d’incendie, unités d’alerte, mains courantes.

description: Assainissement du tunnel du Simplon: mesures d’autosauvetage avec éclairage du tunnel en cas d’incendie, unités d’alerte et mains courantes dans les tubes (longueur env. 20 km chacun).

mainProcurementCategory: goods

Achats de biens de consommation

street: Hilfikerstrasse 3

Pro Light GmbH

street: Industriezone Bachla 26

countryName: IT


currency: EUR

name: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

street: Einsteinstrasse 2

Lista Schweiz AG

street: Könizstrasse 161


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Rupperswil IO/AO, K 244/K 471; Bau- und Belagsarbeiten

description: Abschlüssen 1'000 m' Pflästerungen 100 m2 Aushubarbeiten 5'500 m3 Hüllbeton 20 m3 Schlammsammler 17 St Kanalisationsrohre PP bis 200 100 m' Medienrohr PE DN 120 800 m' Elektroschacht 600/800 10 St Ungebundene Gemische 4'500 m3 Planie für Strassen mit Belag 5'500 m2 Planie für Kreisel mit Belag 1'200 m2 Planie für Gehweg mit Belag 820 m2 Planie für Anpassungen mit Belag 1'000 m2 Belagsabrüche 6'200 m2 Abtransport / Asphalt nicht gefräst 995 t Abtransport / Asphalt gefräst 1'005 t Haftvermittler (HCBP4) Fahrbahn/Gehweg 7'200 m2 Tragschicht Gehweg AC T 22 N 300 t Tragschicht Verbreiterungen AC T 22 N 100 t Tragschicht Kreisel AC T 22 S 200 t Tragschicht AC T 22 H 1'350 t Deckbelag Fahrbahn SDA 4 Typ B (AG) 390 t Deckbelag Gehweg AC 8 N 110 t Betonbeläge 800 m2 Stahlbetonarbeiten 15 m3


name: CSD INGENIEURS SA, à l'attention de Phidias MARCO,Chemin de Montelly 78, 1000 Lausanne 20, Suisse, Téléphone: 021 620 70 00, Fax: 021 620 70 01, E-mail:

title: LEB - Assainissement Fleur de Lys - Appel d'offres Génie civil

description: Actuellement, dans la courbe située à l’amont de la halte de Cery - Fleur-de-Lys, la voie ferrée suit le bord de la route cantonale RC 401b. Il s’agit ici de les écarter l’une de l’autre afin de pouvoir construire l'ouvrage dénivelé et insérer la nouvelle route reliant la RC 401b et la RC 320c conduisant à la commune de Jouxtens-Mézery. Dans ce but, la RC 401b sera déplacée vers l’extérieur du virage et aura un rayon de 120 m, alors que la voie LEB sera transposée vers l’intérieur de la courbe avec un nouveau rayon de 260 m. Devant le refuge communal de la ville de Prilly, un carrefour avec feux sera créé sur la RC 401b au droit de la prolongation de la RC 320c. La nouvelle route descendra depuis ce carrefour pour passer sous le pont à créer pour le chemin de fer. Elle rejoindra ensuite la RC 320c existante au carrefour avec le chemin du Dérochet et la route d’accès à l’Auberge de la Fleur-de-Lys. Cet aménagement figure sur la Pièce 5.1.

eligibilityCriteria: Le présent appel d'offres est ouvert à toutes les entreprises suisses ou étrangères dont le siège est dans un pays qui offre la réciprocité aux entreprises suisses en matière de marché public. Les autres conditions sont selon art. 29 et 32 du règlement cantonal des marchés publics RMLP-VD.


description: Die Immobilien Stadt Zürich schreibt die Aussenreinigung der städtischen Gebäude aus.

title: Aussenreinigung

Stadt Zürich Immobilien

street: Lindenhofstrasse 21, Postfach

gammaRenax AG

street: Ringstrasse 15


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Département fédéral des affaires étrangères DFAE (langue du projet: français)

description: Département fédéral de l’intérieur DFI (langue du projet: français)

description: Département fédéral de justice et police DFJP (langue du projet: allemand)

description: Département fédéral des finances DFF (langue du projet: allemand)

description:
— département fédéral de l’environnement, des transportes, de l’énergie et de la communication, DETEC,
                  — département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (langue du projet: allemand).

description: Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (langue du projet: allemand)

description: Tribunal fédéral, Ministère public de la confédération, Chancellerie fédérale, les services du parlement (langue du projet: allemand)

title: (B18012) L'adjudicateur recherche des groupes de mandataires spécialisés et flexibles (communautés de travail) pour élaborer des études de faisabilité concernant la planification stratégique et des audits de rentabilité

description:
L'OFCL recherche des groupes de mandataires flexibles (communautés de travail) spécialisés dans l'aménagement du territoire, l'architecture et l'économie d'entreprise pour élaborer des études de faisabilité concernant la planification stratégique et des audits de rentabilité des sites de l'administration fédérale civile.
               Afin d'assurer l'efficacité et la rapidité de la réalisation de ces études, de créer des synergies et de réduire le travail admin, l'OFCL souhaite conclure un contrat-cadre d'une durée de 5 ans avec chaque groupe de mandataires.
               Après la conclusion du contrat-cadre, l'adjudicataire doit établir pour chaque projet de construction une offre fondée sur les tarifs horaires moyens convenus dans celui-ci. Les prestations attendues dépendent du projet ou de l'ouvrage concerné et sont décrites en détail dans le contrat relatif au mandat en question.
               CFC 291 Prestations d'architecte
               CFC 296 Prestations pour spécial. aménagement du territoire et économie d'entreprise

street: Fellerstrasse 21


title: Erneuerung Transformatoren für die Werke Engelberg, Hugschwendi und Unteraa

description: Das Elektrizitätswerk Oberwalden EWO hat vorgesehen, einigen Transformatoren des 50 kV Netzes zu ersetzen sowie eine neue Maschinengruppe (MG3) in der Kavernenzentrale Unteraa in Giswil einzubauen. Das Los Transformatoren umfasst die Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung folgender Maschinen: Pos. 1, 1 St. Netz Transformator ONAN, 16 MVA, 54 ± 11x0.6 / 17.2 kV, 50 Hz für das Netz in Engelberg. Pos. 2, 1 St. Netz Transformator ONAN, 10 MVA, 54 ± 11x0.6 / 17.2 kV, 50 Hz für das Netz in Melchtal-Hugschwendi Pos. 3, 2 St. Maschinentranssformatoren ONAN, 10 MVA, 52 ± 3x0.3 / 5.2 kV, 50 Hz für das Kraftwerk Hugschwend Pos. 4, 1 St. Maschinentransformator OFWF, 20 MVA, 56-3+2x0.27/8.6 kV, 50 Hz für das Kraftwerk Kaiserstuhl in der Kavernenzentrale Unteraa.

eligibilityCriteria: Erfüllen der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis inklusive Wirkungsgradbestrafung: 40
Bewertung des Lieferanten: 15
Technische Qualität des Angebotes: 35
Termine und Bauablauf: 10
Preis inklusive Wirkungsgradbestrafung: 40
Bewertung des Lieferanten: 15
Technische Qualität des Angebotes: 35
Termine und Bauablauf: 10


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: BKP 258 Kücheneinrichtungen: 14 neue Zweifrontenküchen mit je ca. 6 Elementen

description: BKP 25 Sanitärinstallationen: Neue Wasser- und Abwasserleitungen für die Erneuerung der Küchen und Bäder, neue Apparate, Armaturen und Garnituren

description: BKP 24 Heizungsinstallationen: Neue Gasheizung, neue Installation der Heizungsleitungen, neue Heizkörper

description: BKP 23 Elektroinstallationen: Anpassen und Ergänzen der Elektroinstallationen, komplette Neuinstallation in den 4 neuen Dachwohnungen, neue Haupt- und Unterverteilung

description: BKP 211.0 Fenster aus Holz: Ersatz aller bestehenden Fenster, Fenster für neue Lukarnen

description: BKP 214 Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten): Ergänzungsarbeiten am Dachstuhl inkl. Wärmedämmung, neue Lukarnen, Ersatz des bestehenden Dachgeschossbodens

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten: Abbrüche, Demontagen, kleine Aushubarbeiten im Gebäude, Ergänzung von Bodenplatten im Keller, Maurerarbeiten.

title: Sanierung Wohnhäuser Mattenhofstrasse 29 + 31

description: Einbau neue Gasheizung, Sanierung von 10 Wohnungen, Erneuerung der Küchen und Bäder in diesen 10 Wohnungen, Einbau von 4 komplett neuen Wohnungen im Dachgeschoss, Renovation des Daches, der Fassaden und der Umgebung, Ersatz der Fenster.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine Begehung statt. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Alle BKPs ausser BKP 258: Auftragsspezifische Referenzen (Mit der Offerteingabe sind mind. 2 analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben.): 30
Bei BKP 258: Produktequalität (Möbel und Beschläge): 30
Auftragsspezifische Referenzen: Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrung bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Preis: 70
Alle BKPs ausser BKP 258: Auftragsspezifische Referenzen (Mit der Offerteingabe sind mind. 2 analoge Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben.): 30
Bei BKP 258: Produktequalität (Möbel und Beschläge): 30
Auftragsspezifische Referenzen: Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrung bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:


title: WSLB Kältezentrale MSRL

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Werkvertrages der KBOB

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung


title: Mehrfamilienhäuser Bruggwaldstrasse 84-96 / Brugghalden 15, 9300 Wittenbach: Balkonerweiterung

description: Wohnüberbauung mit 64 Wohnungen in Wittenbach. Es werden die bestehenden Balkon abgetrennt und eine neue Balkonkonstruktion erstellt. Insgesamt umfasst die Balkonerweiterung 56 Balkone aufgeteilt in 16 Türme. BKP 272 Metallbauarbeiten beinhaltet: 213.2 - Stahlkonstruktion 221.8 - Verglasungen (Sicht-/Wetterschutz) 272.2 - Allgemeine Metallbauarbeiten (Geländer) Die Vergabe erfolgt nur als Gesamtauftrag, Teilangebote sind nicht zulässig.

eligibilityCriteria: 14.04.2010 Kosten: Keine


description: Hochwasserschutz Sihl, Zürichsee, Limmat: Entlastungsstollen Thalwil – Umweltbaubegleitung (UBB) inkl. bodenkundlicher Baubegleitung (BBB).

description: Gemäß Teil A der Ausschreibungsunterlagen.

TBF + Partner AG

street: Beckenhofstrasse 35

B + S AG

street: Weltpoststrasse 5


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel-Stadt, Gebäude OK Umbau Grossküche, BKP 346 Gewerbliche Kälte, Kühlzellen

description: Die Grossküche im Erdgeschoss des Ökonomiegebäudes der UPK versorgt Patienten und Personal der UPK. Die Grossküche wird umgebaut, damit sie den heutigen Anforderungen entspricht. Die Kapazität wird dabei auf 550 Essen pro Mahlzeit ausgelegt. Das neue Küchenkonzept basiert auf der Kalten Linie.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Umnutzung UZI 1 - 1 zum Schulraumprovisorium der Sek ll

description: Bestandesaufnahmen Betonbauteile Rückbau/Abbruch Rohbau- und Ausbauteile Gesamte Baustelleneinrichtung Provisorien Ver-/Entsorgung, Abschlüsse/Abdeckungen, Fassadenzugänge Kräne, Aufzugseinrichtungen, Gerüste Bohr- und Schneidarbeiten, Durchbrüche Ortbetonbau, Maurerarbeiten Montagebau in Beton

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


title: Fornitura, montaggio e messa in servizio di un impianto di distribuzione primaria media tensione GIS 24 kV presso la sottostazione AGE Polenta a Morbio Inferiore

description: FU du 12.03.2021 Canton Tessin / Simap 12.03.2021

eligibilityCriteria: Vista la specificità della fornitura e servizio richiesti, non saranno accettate offerte da offerenti che non hanno delle solide esperienze in questo settore. Inoltre l’offerente dovrà essere il fabbricante dell’impianto. Allo scopo di poterne verificare l’idoneità, l’offerente è tenuto a presentare la documentazione elencata nel bando di concorso al pto 1.16. L’offerente che non presenterà una documentazione completa potrà essere escluso dalla procedura d’appalto.


description: Die Chemikalie dient der Versorgung der Kehrichtverbrennung, Kehrichtverwertungsanlage KVA Hagenholz, Zürich. Um den Entsorgungsauftrag für die Abfälle zu gewährleisten, muss die Versorgung mit den entsprechenden Chemikalien jederzeit gewährleistet sein.In dieser Ausschreibung ist folgende Chemikalienlieferung Gegenstand des Vergabeverfahrens:* Salzsäure 32 %Weitere Informationen entnehmen Sie den Ausschreibungsunterlagen.

title: Beschaffung Salzsäure 32 % (Rahmenvertrag)

Entsorgung + Recycling Zürich

street: Hagenholzstrasse 110

ECSA Chemicals AG

street: Burgauerstrasse 17


description: 901001 SKP 901 Tische 07A, H4J-Warten Beistelltische-Cafeteria Tische-Cafeteria Stehtische-Allg. Beistelltische-Aufenthaltszonen Tische-Patientenzimmer Tische

title: Kantonsspital St.Gallen KSSG: Neubau Haus 07A, SKP 901 Tische

Kantonsspital St.Gallen

street: Rorschacherstrasse 95

name: Departement Immobilien & Betrieb, Bauprojekt Management

mobil Werke AG

street: Littenbachstrasse 1


name: Fachstelle Beschaffungskoordination der Stadt Zürich

description: Mit dieser Ausschreibung wird die Lieferung von Hygienepapier für die Stadt Zürich ausgeschrieben.

title: Hygienepapiere für die Stadt Zürich

street: Werdstrasse 75

E. Weber & Cie AG

street: Industriestrasse 28


name: Axpo Power AG, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse

title: Elektrizitätswerk Rheinau AG, Ersatz der Maschinentransformatoren

description: Die ausgeschriebenen Lieferungen und Leistungen für die beiden Maschinentransformatoren umfassen die Planung, Auslegung, Berechnung, Konstruktion, Fabrikation, den Transport und die Zwischenlagerung auf der Baustelle, die Demontage und Entsorgung, Montage, Inbetriebsetzung, Personalinstruktionen, Prüfungen und Abnahmemessungen in der Fabrik und im Kraftwerk, die Durchführung des Probebetriebes, Inspektionen während der Garantiezeit, Instruktionen und Schulungen des Kraftwerkpersonals sowie die Betriebsdokumentation, Spezialwerkzeuge und Ersatzteile.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


description: Gegenstand ist die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen (Erbringung von Reinigungsleistungen) für diverse Objekte der Thurmed AG.

title: Submission Reinigung Thurmed AG

Thurmed AG

street: Waldeggstrasse 8a


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement

description: Cet appel d’offres en procédure ouverte vise à mettre en concurrence des architectes agissant en tant que planificateur général  et leur équipe de sous-mandataires composée d’un coordinateur technique (CVCRSE), d’un ingénieur civil, d’ingénieurs Chauffage-Ventilation-Conditionnement d’air-Refroidissement (CVCR), d’un ingénieur sanitaire et d’un ingénieur en électricité, pour les prestations d’étude d’avant-projet, de projet, d’établissement d’appels d’offres et de réalisation en vue de l’assainissement de l’enveloppe et des installations techniques, remplacement des fours crématoires, réaménagements intérieurs, et  création d’un garage pour corbillards.

title: Rénovation du centre funéraire de Montoie - Lausanne Assainissement de l’enveloppe et des installations techniques, remplacement des fours crématoires, réaménagements intérieurs, et création d’un garage pour corbillards. Planificateur général

description: Rénovation du centre funéraire de Montoie  - LausanneAssainissement de l’enveloppe et des installations techniques, remplacement des fours crématoires, réaménagements intérieurs, et  création d’un garage pour corbillards.Planificateur général

street: Rue du Port-Franc 18

name: "Chantier Collège de la Barre - CFC 261 - ne pas ouvrir

Astrid Dettling & Jean-Marc Peleraux

street: Avenue de Tivoli 62


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

title: Quartier du Bourg - Etape 1 Assainissement des réseaux souterrains

description: Travaux de génie civil pour l'assainissement des réseaux souterrains : - d'épuration - d'eau potable et de gaz - d'électricité - de télécommunication

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Präsidialdirektion, Hochbau Stadt Bern (HSB)

title: Ersatzneubauten Volksschule Kleefeld Bern, 212.2 Elemente aus Beton

description: Herstellung, Lieferung und Montage von Elementen aus Beton inkl. Fassadenwärmedämmung, Oberflächenbehandlungen, Bauabdichtungen für die Ersatzneubauten inkl. Koordination und Ausführungsplanung für das Gewerk. Herstellung, Lieferung und Montage von Elementen aus Beton, inkl. Oberflächenbehandlungen für die Sanierung der Turnhalle inkl. Koordination und Ausführungsplanung für das Gewerk.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
2 auftragsspezifische Referenzen für Sichtbetonausführung mit bildhafter Dokumentation in vergleichbarer grösse innerhalb der letzten 5 Jahre (Referenzblatt zu Zuschlagskriterien):: 30


title: Ersatzneubau Feuerwehrmagazin, Langnau i.E.

description: Das alte Feuerwehrmagazin der Gemeinde Langnau ist einsturzgefährdet und entspricht nicht mehr den aktuellen Normen und Anforderungen. Im Rahmen eines selektiven Planerwahlverfahrens wird ein Generalplanerteam zur Realisierung eines Ersatzneubaus des Feuerwehrmagazins in Langnau i.E. gesucht. Basierend auf den vorhandenen Planungsergebnissen und Entscheiden soll ein Vorprojekt mit wirtschaftlichen und innovativen Lösungsansätzen unter Berücksichtigung der Forderungen und Bedürfnissen entwickelt werden. Das ausgewählte Planungsteam wird in einer ersten Phase mit der Projektierung beauftragt und nach Zusage des Realisierungskredits mit der Führung der Realisierung bis und mit Übergabe an die Bauherrschaft beauftragt werden.

eligibilityCriteria: Alle beteiligten Firmen müssen die Anforderungen des öffentlichen Beschaffungs-rechtes erfüllen. Zwingend ist die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei de-ren Fehlen das Gewähren von ortsüblichen Arbeitsbedingungen sowie die Bezah-lung von Steuern und Sozialabgaben. Zum Zeitpunkt der Einschreibung müssen die teilnehmenden Planerteams, eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen: –Diplomabschluss einer schweizerischen oder anerkannten ausländischen Hoch- oder Fachhochschule. –Bei ausländischem Diplom ist die Anerkennung durch das schweizerische Regis-ter REG beglaubigen zu lassen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Qualifikation und Erfahrung der Anbieter: 40
ZK2 Referenzprojekte der Anbieter: 40
ZK3 Auftragsanalyse und Motivationsschreiben: 20

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Ecap/ Centre de formation des sapeurs-pompiers, à l'attention de Major Dottori Lucien,Rue du Clos-Pury, 2108 Couvet, Suisse, Téléphone: 0328895326, E-mail:

title: Simulateur d'incendie

description: Le but de ce marché est l'acquisition d'un système à gaz propane GPL dédié à l’entraînement des sapeurs-pompiers ainsi que de toutes personnes désirants acquérir des compétences d'extinctions par confrontation directe au feu, ceci en générant des flammes réalistes, fiables et reproductibles ainsi qu'une structure de conteneurs de progression.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Schenker Stores SA,Route Henri-Stephan12, 1762 Givisiez, Suisse

title: Construction de 2 nouveaux bâtiments scolaires pour la DOSF

eligibilityCriteria: conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 2950 Sanitäringenieur

description: Siehe Beilagen - Bestimmung zum Vergabeverfahren für Planerleistungen Teil A

eligibilityCriteria: CHF 0.00 Keine


title: Développement des métros m2 et m3 (1ère étape).

description: Marché pour l'attribution des mandats d'ingénieur civil et pilote, d'ingénieur géotechnicien et d'ingénieur spécialisé (géomètre).

Maître Carré Sàrl

street: Av. des Alpes 43, CP 1643


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Jürg Wolfsteiner, Postfach, 8058 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0) 43 816 38 66, E-mail:

title: Lieferung von 8 - 10 Passagierbussen gemäss Anforderungskatalog. Eintausch von 8 - 10 Passagierbussen Cobus.

description: Pax Busse für die Beförderung der Flughafenpassagieren.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: BKP 248 Gebäudeautomation

documentType: cancellationDetails

description: Gesamtsanierung Eissportzentrum Grabengut BKP 248 Gebäudeautomation

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Rolf Eschmann SA, à l'attention de Jonas Fringeli,Rue du 23-Juin 37, 2830 Courrendlin, Suisse, Téléphone: 032 435 56 79, E-mail:

title: Syndicat de chemins Les Bois 2 - 3ème étape

description: Constructions et réfections de chemins AF: - Nouveau bitume: ~1'675m - Bitume à réfectionner: ~610m - Gravillonnage sur ancien tracé: ~ 3'100m - Groise à réfectionner: ~1'350m Autres aménagements: - Bovi-stop: 3 pièces - Drainages Sous réserve d'éventuelles oppositions au projet.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: CHUV, Centre hospitalier universitaire vaudois, à l'attention de Marceline Blancher,Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 314 62 53, E-mail:

title: Soumission : Canalisations

description: Voir descriptif en annexe

eligibilityCriteria: Se référer au cahier des conditions générales en annexe


name: Abteilung Tiefbau, Abfall & Recycling,à l'attention de Stefanie Strebel, Usterstrasse 105, 8600 Dübendorf, Suisse, Téléphone: 044 801 83 68, E-mail:

title: Strassensammlungen Karton

description: Dübendorf ist in vier Sammelkreise eingeteilt. Der Auftragnehmer sammelt pro Ortsteil (Süd, Nord, Ost und West) den Karton und transportiert das Sammelgut zur Firma Loacker in Dübendorf, Usterstrasse 99. Karton wird gefaltet in Kartonschachteln oder in Bündeln bereitgestellt. Jeder Kreis wird zweimal im Monat jeweils am Dienstag in zweiwöchigem Rhythmus abgefahren. Fällt auf den Montag oder Dienstag ein Feiertag, so wird die Tour am nachfolgenden Mittwoch durchgeführt. Tour 1+2 am ersten und dritten Dienstag und Tour 3+4 am zweiten und vierten Dienstag jeden Monats. Die Sammelrouten innerhalb des Sammelkreises können frei gewählt werden. Gesammelt wird Karton von Privathaushalten sowie von Betrieben in kleinen Mengen, die denen von Privathaushalten entsprechen.

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Fachliche Kompetenz des Schlüsselpersonals: 40
Fachliche Kompetenz der Unternehmung: 40
Kriterien der Umweltverträglichkeit: 20


name: Joux S.A.,Sous-Bois 12A, 1008 Jouxtens-Mézery, Suisse

name: Commune de Bussigny, à l'attention de Didier Collet,Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1030 Bussigny, Suisse, E-mail:

title: Bussigny - rénovation Eglise Catholique; remplacement des menuiseries extérieures métalliques

description: Remplacement des menuiseries extérieures métalliques

eligibilityCriteria: Français


name: Perreten & Milleret SA Ingénieurs civils

description: Mise en séparatif et aménagements extérieurs.

street: 21 rue Jacques-Grosselin


name: Departement Technische Betriebe/Stadtbus Winterthur

title: Beschaffung von 2- und 3-Achs-Niederflur Dieselbussen.

procurementMethod: selective

street: Grüzefeldstraße 35, Postfach

MAN Truck & Bus Schweiz AG

street: Tannstraße 1


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Müesli de déjeuner "Baies".

description: Contrat-cadre en vue de la livraison de 24 000 sachets Müesli de déjeuner "Baies" 2012 et des options pour des livraisons subséquentes d'environ CA. 24 000 sachets Müesli de déjeuner "Baies" en 2013/2014/2015 et 2016.

street: Wankdorfstraße 2

bio-familia AG

street: Brünigstrasse 141


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil, Suisse, E-mail:

title: Sanierung und Umbau Hallenbad Adliswil - BKP 261 Aufzug

description: siehe Submissionsunterlagen


name: B-I-G, Buro für Ingenieurgeologie AG,Dorfstrasse 10, 3073 Gümligen, Suisse

name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, section construction des routes nationales, à l'attention de M. Cédric Latscha,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 35 11, Fax: 031 633 35 80, E-mail:

title: N16 Court - Tavannes (1623), étape 2 tronçon Court - Loveresse Prestations de géologue Avenants 3 et 4 au contrat d'ing. du 12.09.2009

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Staffelackerstrasse, Breitistrasse bis Zinggenstrasse

description: Werkleitungsbauten: - Wasserleitung DN 300: 175m - FW-Trasse: 150 m - EW-Trassee: 400 m - öB-Fundamente: 9 Stk Strassenbau: - Planie : 2'350 m2 - Abschlüsse Züri-Bord: 26 m - Abschlüsse SN+Wst: 90 m - Abschluss SN: 150 - Abschlüsse Bst+Wst: 75 m - Abschlüsse Bst: 310 m - Bit. Beläge: 9'30 t - Strassensammler: 2 Stk.


name: Amédée Berrut SA,Rue du Fosseaux, 1868 Collombey, Suisse

name: L-architectes sàrl, à l'attention de Michael Perret,Rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne, Suisse

title: SILL SA - VALL LA SALLAZ C - Construction de 2 bâtiments Minergie Eco

description: Construction de 2 bâtiments Minergie Eco comprenant des logements, bibliothèque, crèche, bureaux, parking souterrain de 22 places, aménagement extérieur

eligibilityCriteria: Les conditions générales de participation figurent dans les documents annexés au présent appel d'offre.


description: UW Kindhausen – km 2.150

title: L378 Kabelrohrblock

description: Los 1: UW Kindhausen – km 2.150 • Betonierter Kabelrohrblock, Länge ca. 1.455 km • 2 Schächte (2 Muffenschächte) • 7 Anschlüsse an andere Kabelrohrblockbereiche (Spülbohrungen, etc.) Los 2: Abschnitt km 2.150 – Mast Nr. 55A und 56A und Mast Nr. 56N, Abschnitt Mast Nr. 61AN – UW Volketswil, Abschnitt Kabelhochführung Mast Nr. 1B (UW Aathal) • Betonierter Kabelrohrblock, Länge ca. 0.540 km, 3 Kabelhochführungen • 5 Schächte (3 Bridenschächte, 1 Kalibrierschacht, 1 Muffenschacht) • 9 Anschlüsse an andere Kabelrohrblockbereiche (Spülbohrungen, etc.) • Erstellung von 4 Mastfundamenten, Abbruch von 2 Mastfundament Alle Arbeiten sind zwingend gemäss den Auflagen und Vorgaben der Bauleitung des Auftraggebers sowie der Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) und der Umweltbaubegleitung (UBB) auszuführen.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit / Preis: 50
Qualität Angebot und Anbieter: 30
Technische Lösung: 20


title: Rorschach - St. Margrethen, Zugfolgezeitverkürzung St. Margrethen, Abstellgleis S-Bahn

description: Le projet de voie de garage est divisé en deux sous-projets. Le SP «Voie» comprend la construction de la nouvelle voie de garage 102/103. Le SP «Gare» prévoit la construction du nouveau raccord d’aiguille et le renouvellement des 4 aiguilles . Des modifications mineures du drainage, de l’appareil des installations de sécurité et de la ligne de contact sont également nécessaires. En outre, le quai entre les voies 2 et 3 sera allongé de 33 m. Le projet de raccourcissement des temps de distancement des trains se compose d’adaptations des installations de sécurité. Quantités principales. Infrastructure de la voie, env. 290 m Prolongement du quai, env. 33 m Surface de revêtement, env. 1800 m² Drainage de voie de type 4b, env. 350 m Drainage de voie de type 3a, env. 580 m Fondations LC, env. 31 unités Fondations de signaux, env. 25 unités Démantèlement de fondations LC/IS, env. 30 unités Traversées de câbles, env. 70 m

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in Ziff. 3.3 ff der Ausschreibungsbestimmungen genannten Kriterien.:


name: Service Intercommunal de l'Electricité (SIE SA),Ch. de la Gottrause 11, 1023 Crissier, Suisse, Téléphone: 0216315111, E-mail:

title: SIE SA - Ligne haute tension Le Galicien-Ampère - Travaux de génie civil et pose de gaines en polyéthylène

description: Travaux de génie civil pour la pose en fouille d'une batterie de gaines pour une ligne à haute tension, sur environ 1.5 km. Emprise partiellement urbaine, incluant des travaux de revêtements bitumineux et marquage. Inclut la fabrication d'une chambre en béton armé. Travaux en 2018 - 2019.

eligibilityCriteria: Selon document K2


description: Diese Ausschreibung dient der Auftragsvergabe für die Verwertungs- und Entsorgungsleistungen von Gleisaushub.Der Gleisaushub fällt bei Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten auf dem gesamten Streckennetz der BLS Netz AG an.Zu diesem Zweck werden die Entsorgungsleistungen an mehrere Zuschlagsempfänger mit fixer Vertragslaufzeit bis 31.12.2022 und optionaler Verlängerung bis 31.12.2023 beziehungsweise 31.12.2024 vergeben.

title: Entsorgung Gleisaushub

BLS AG Strategischer Einkauf

street: Genfergasse 11


awardCriteriaDetails:
- proposition de solutions basée sur le concept et le cahier des charges (50%): 50
- prix (30%): 30
- concept de déroulement pour la réalisation, l'introduction et l'exploitation (20%): 20

Office fédéral des routes, OFROU

street: OFROU, VZ UVEK, Ittigen


name: Centre intercommunal de gestion des déchets, à l'attention de Mme Corinne Costa,Chemin de l'Usine-à-Gaz 20, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 0213157997, E-mail:

title: Traitement des biodéchets

description: Le marché consiste à traiter les biodéchets de la Commune de Lausanne


name: Association d'architectes Vukoja Goldinger Architekten GmbH & Tekhne SA, pa. Tekhne SA

description: Travaux de plâtrerie et peinture pour le projet de quatre immeubles sur l'Eco quartier de Prés-Grange, Corsier.

title: Corsier — CFC 271-285 plâtrerie / peinture.

street: Place de Cornavin 12


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

title: Services de planification dans le domaine audiovisuel.

description: Pour la période 2013-2017, l'ETH souhaite établir des partenariats contractuels qui, en cas de besoin, exécuteraient des travaux de planification et de mise en oeuvre de l'infrastructure multimédia dans les locaux de l'ETH. Pour plus de détails, consulter le cahier des charges.

street: Stampfenbachstrasse 69

Kilchenmann AG

street: Bernstrasse 95

RGBP AG

street: Böhnistrasse 13

AVS Systeme AG

street: Bösch 45


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Auscultation des rails par ultrasons dans les régions Est et Centre

description: Pour faire face à la charge de travail importante liée à l’auscultation des rails par ultrasons, les groupes déployés doivent être épaulés périodiquement par d’autres personnes compétentes sur les sites de Lucerne et Zurich. Le personnel supplémentaire requis en vue de l’auscultation des rails doit être recruté en externe.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1) Sprachkenntnisse in der deutschen Sprache gemäss europäischen Referenzrahmen auf Stufe B2 oder deutscher Muttersprache.:
ZK 2) Erfahrung als Schienenprüfer auf dem SBB Netz:
ZK 3) Erfahrung mit der Arbeit im Gleisbereich (RTE 20100):
ZK 1) Sprachkenntnisse in der deutschen Sprache gemäss europäischen Referenzrahmen auf Stufe B2 oder deutscher Muttersprache.:
ZK 2) Erfahrung als Schienenprüfer auf dem SBB Netz:
ZK 3) Erfahrung mit der Arbeit im Gleisbereich (RTE 20100):


title: Aménagements extérieurs d'une crèche au 30 chemin de la Menuiserie/Bellevue comprenant une route d'accès, d'un parking, d'une piste mixte bidirectionnelle et un mur antibruit.

description: Création d'une route d'accès au bâtiment de la crèche intercommunal avec un parking d' une vingtaine de place de véhicule léger, ainsi qu'une vingtaine de places 2 roues , fonctionnant en boucle de rebroussement, y compris la création de liaisons sous forme de trottoirs ou de piste mixte en enrobé de couleur pour relier le chemin de la Menuiserie au futur parc se situant à l'arrière dudit bâtiment. De plus, l'ancien mur antibruit sera prolongé jusqu'en limite de propriété (environ 40 m).

awardCriteriaDetails:
Prix (méthode de notation au cube):
Qualités techniques de l'offre et planning:
Référence et personnes clés:

Commune de Bellevue — service technique

street: Route de Lausanne 329


title: Kreisgebäude 3, Instandsetzungen und Umbau


name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres public pour une assurance accident scolaire complémentaire

description: La République et Canton de Genève, soit le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse représenté par la Centrale commune d'achats cherche à conclure un contrat d'assurance accident collectif pour tous les élèves fréquentant l'école publique, complémentaire aux prestations versées par la caisse-maladie dans le cadre de la LAMAL et son ordonnance OLAMAL.

eligibilityCriteria: Ne seront pris en considération que les offres émanant de compagnies d'assurances suisses autorisées à pratiquer dans la branche d'assurance concernées et valablement inscrites auprès des autorités fédérales. Les courtiers sont exclus de l'appel d'offre. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre 1. Attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a. attestation AVS / AI / AC / APG; b. attestation LAA; c. attestation LPP. 2. Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations familiales, ainsi que la contribution professionnelle. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, au minimum 15 jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b. attestation de l’OCIRT 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. si le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source, attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


name: Gemeinde Aarburg, Bau Planung Umwelt, Städtchen 37, Postfach 32 4663 Aarburg

title: Badewasseraufbereitungsanlage Sanierung Badi Aarburg

description: Die bestehende Anlage aus den frühen 1930er Jahren wurde während ihrer Betriebszeit bereits mehrmals teilweise saniert. In den vergangenen Jahren wurden nur kleinere Sanierungsmassnahmen durchgeführt, um die Anlage zu unterhalten und den Betrieb weiterhin zu ermöglichen. Die nun anstehenden Sanierungsmassnahmen bedingen einen teilweisen Rückbau der Beckenanlage inklusive Umgänge. Die gesamte Wasseraufbereitungsanlage, sanitäre und elektrische Installationen muss erneuert werden. Die bestehenden unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, werden rundum saniert und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Ziel der Sanierung ist zudem eine nationale unter Denkmalschutzstellung der gesamten Anlage inkl. Becken.


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: E N01/38, 42 Extension du contournement Nord EES. Conception du projet et direction des travaux liés à la surveillance TV du trafic avec systèmes d'archivage d'images et EES.

description: Le projet E N01/38, 42 d'extension du périphérique nord de Zurich comprend une augmentation des capacités et une rénovation de l'infrastructure existante en plusieurs lots de conception du projet et de construction.Le cœur du projet est constitué par la construction d'un troisième tube dans tunnel de Gubrist avec extension des capacités à six voies. La construction des deux tubes du tunnel de Gubrist existants sera ensuite entièrement rénovée.Les travaux d'ingénieur comprennent la conception du projet, l'appel d'offres et la réalisation (phases SIA 31 à 53) de toute la surveillance TV du trafic, avec systèmes d'archivage des images et EES, du côté de Weiningen à partir de l'échangeur de Limmattal jusqu'à la demi-jonction de Weiningen, dans le nouveau 3e tube et les deux tubes existants du tunnel de Gubrist, du côté de Regensdorf à partir du portail de Gubrist jusqu'à l'échangeur de Zurich Nord avec le tunnel de Stelzen à rénover et la nouvelle galerie couverte de Katzensee à construire. Les projets de mesures et détaillés ont en partie été élaborés. Ils doivent être élaborés, réexaminés complètement et remaniés dans le cadre de ce mandat.Dans le cadre de la réalisation de la gestion du trafic ZH nord, le périmètre DiXiS ouest (de la jonction de Dietikon jusqu'à après l'échangeur de Limmattal) doit aussi être remanié. Les deux segments (extension du contournement nord et DiXiS ouest) sont traités dans deux contrats séparés.Les prestations comprennent tous les travaux d'ingénierie pour la surveillance TV du trafic avec systèmes d'archivage des images et ESS.Le remplacement/la rénovation de la gestion globale du trafic en place par un nouveau système conformément aux directives SA-CH pour l'unité territoriale VII, la migration du système existant de surveillance TV du trafic de l'unité territoriale VII vers un nouveau système global de gestion du trafic conformément au SA-CH et la réalisation du système d'archivage des images sur tout le reste de l'unité territoriale sont intégrés en option au calcul de l'offre.Les documents de soumission renferment plus d'informations sur les prestations et quantités.

awardCriteriaDetails:
CA1: PRIX:
CA2: References et experience des personnes cles:
- Chef de projet:
- Ingénieur spécialisé:
- Chef de chantier:
Remarque: les critères d'évaluation suivants sont pondérés de la même façon pour les personnes clés::
La complexité du projet de référence, le volume d'investissement du projet de référence, le volume d'investissement annuel du projet de référence et l'expérience professionnelle de la personne clé.:
Les références des personnes clés sont utilisées pour évaluer les critères de qualification (comparabilité) et d'adjudication (qualité).:
CA3: Analyse des taches, organisation du projet, programme et calendrier:
- Analyse des tâches:
- Organisation du projet:
- Programme et calendrier:
CA4: Concept d'assurance qualité:
.:
Evaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l’évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

R. Brüniger AG

street: Zwillikerstrasse 8


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 452, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: AVENUE DE MIREMONT - M268TI - INGENIEUR CIVIL


title: Grosshof Kriens, Erweiterung, BKP 281.1.

description: Fugenlose Bodenbeläge (PU und Epoxidharz).

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


title: Othmarsingen, Armeelogistikcenter, Etappe 2.3, Elektroanlagen, BKP 23.

description: Gebäude AB: Instandsetzung Werkstattgebäude,BKP 23 Elektroanlagen (mit Starkstrom- und Schwachstrominstallationen sowie Apparaten Starkstrom, Geschossfläche ca. 11 000 m²).

awardCriteriaDetails: 1. Preis,:

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

Elektro-Bau AG Rothrist

street: Helblingstraße 4


name: Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio, Suisse

title: Centro di Pronto Intervento (CPI) Mendrisio - Gara d'appalto per opere da installatore di impianti elettrici

description: I lavori per gli impianti elettrici relativi al Centro Pronto Intervento (CPI) di Mendrisio comprendono per i seguenti spazi: Autorimesse, depositi, uffici, sale polivalenti, servizi. Sono previsti indicativamente i seguenti quantitativi principali: CCC 231 Quadri elettrici principali 1 pz CCC 231 Quadri elettrici secondari 15 pz CCC 232 Cavo FE0 3x1,5 mmq 10'000 m CCC 232 Cavo FE0 5x35 mmq 700 m CCC 232 Cavo FE0 5x1,5 mmq 2'000 m CCC 232 Cavo FE0 5x10 mmq 600 m CCC 232 Cavo 5x35 mmq 700 m CCC 232 Tubo PE 150 400 m CCC 232 Tubo THFW 12'000 m CCC 232 Canale portacavi 300 280 m CCC 232 Canale scoperchiabile 300 430 m CCC 232 Canale affogato 650 m CCC 232 Scatole canale affogato 100 pz. CCC 232 Prese per telai T13 800 pz. CCC 235 Cavo per impianti Bus 3000 m CCC 236 Cavo cablaggio cat. 7 20'000 m CCC 236 Cavo 12xFO OM3 700 m CCC 233 Fornitura lampade illuminazione emergenza 220 pz. CCC 233/333 Montaggio e fornitura corpi illuminanti normali 800 pz. CCC 331 Generatore 630 KVA 1 pz. CCC 333 Montaggio corpi illuminanti sospesi 240 pz.

eligibilityCriteria: Secondo i criteri della documentazione d'appalto


title: Grünpflegearbeiten UR II 2018 - 2022

description: Grünpflegearbeiten UR II 2018 - 2022, Bankett: jeweils rund 220'000 m2 pro Jahr Herbstschnitt: jeweils rund 460'000 m2 pro Jahr

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

description: Mensuration officielle - Premier relevé, entreprise 328 BURSINS III / 338 VINZEL IV.

title: Mensuration officielle — premier relevé entreprise 328 BURSINS III / 338 VINZEL IV

description: Travaux de premier relevé sur les communes de Bursins et Vinzel.

street: Avenue de l'Université 5

Mosini et Caviezel SA

street: Rue Louis-de-Savoie 72


name: von Bergen SA,Route de l'Industrie 94, 1564 Domdidier, Suisse

name: Bauart Architectes et Urbanistes SA, à l'attention de Stéphanie Berlaimont,rue du Crêt-Taconnet 17, 2002 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 858 15 18, Fax: 032 858 15 10, E-mail:

title: MARCHE 6: CFC 980- Déménagement

description: Déménagements des sites de la Haute Ecole Arc du Locle, de Saint Imier, de La Chaux de fonds et de Neuchâtel dans le nouveau bâtiment de la Haute Ecole Arc à Neuchâtel, Espace de L'Europe.Des déménagements internes par site sont également à prévoir. Les déménagements sont étalés sur 2 mois environs ( juillet-août 2011)


description: Ausschreibungs- und Vertragsgegenstand ist die Erbringung der kompletten Generalplanerleistungen gemäß SIA 112 für den kommunalen Werkhof.

title: Generalplaner-Ausschreibung Werkhof

description: Generalplaner-Ausschreibung Werkhof

Stadtrat Laufen

street: Vorstadtplatz 2

name: Daniel Neuschwander, Leiter Technische Dienste

Jeker Architekten SIA AG

street: Freie Str. 88


name: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS), à l'attention de Christian Gex,Quai de la Thièle 32 - CP387, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: +41 24 424 10 70, E-mail:

title: Appel d'offre pour services de pneumatiques pour TRAVYS SA et TMR SA

description: Selon cahiers des charges en pièce jointe


title: Zürich-Oerlikon ANDREASTURM, Leistungen des Totalunternehmers

description: Simap 03.04.2015

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen


title: Services de maintenance Systèmes d'automatisation des bâtiments du fabricant Saia Burgess Controls


name: Gemeinde Reinach,à l'attention de Marc Bayard, Hauptstrasse 10, 4153 Reinach, Suisse, Téléphone: 061 716 44 61, Fax: 061 716 43 80, E-mail:

title: Abfallabfuhren

description: Abfuhr von Haushaltkehricht (inkl. Kleinsperrgut), Anteil Betriebskehricht, Grobsperrgut brennbar, Metall, Papier, Karton und Grüngut – Bioabfall sowie Glas und Weissblech / Alu ab Sammelstellen


name: zb Zentralbahn AG, Bereich Infrastruktur

description: 2-Wege-Fahrzeug für die Schneeräumung auf Schiene und auf Strasse.

title: Beschaffung 2-Wege-Fahrzeug

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Bahnhofstraße 23


name: Einwohnergemeinde Roggwil (BE) und Konsortium AEK Energie AG / EBL

title: Ersatz Werkleitungen Roggwil

description: Bauarbeiten für Werkleitungen (Wasserversorgung, Fernwärmeleitungen und Kabelanlage) inkl. Strasseninstandstellung Länge der Anlagen ca. 2'250 m

eligibilityCriteria: Eine obligatorische Begehung findet am Montag, 28. Februar 2011, 14.00 Uhr vor Ort (Besammlung Gemeindeverwaltung, Bahnhofstrasse 8, 4900 Roggwil) statt. Die Anmeldung zur Begehung hat bis zum 25. Februar 2011 an die Scheidegger AG, Jurastrasse 29, 4900 Langenthal mit dem Vermerk "Ersatz Werkleitungen Roggwil" schriftlich, per Mail an info@scheidegger-ing.ch oder per Fax (062 916 50 11) zu erfolgen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis,: 100
Angebotspreis,: 100


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: Transports Publics du Chablais SA, Département Infrastructure

description: Prestations d’Auteur de Projet dans le cadre du projet de prolongement de la ligne Aigle-Leysin jusqu'aux remontées mécaniques et de la liaison verticale entre Leysin-Feydey et Leysin-Patinoire, pour la phase 31 « Avant-projet », pour les projets de liaison verticale et de prolongement ferroviaire. Domaines de compétence concernés par le mandat : • Génie civil • Géotechnique • Architecture • CVSE • Sécurité des installations et des usagers • Gestion des matériaux • Building Information Modeling (BIM)

title: Nouveau tracé ferroviaire Aigle-Leysin-Village – Leysin-Télécabine et liaison verticale entre Leysin-Feydey et Leysin-Patinoire. Auteur de projet pour la phase d’avant-projet (Phase SIA 31)

description: Nouveau tracé ferroviaire Aigle-Leysin-Village – Leysin-Télécabine et liaison verticale entre Leysin-Feydey et Leysin-Patinoire.Auteur de projet pour la phase d’avant-projet (Phase SIA 31)

street: Place de la Gare 5

street: Forchstrasse 395


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Stade de Varembé (1306) aménagements ext., terrain synthétique

description: Aménagements exérieurs et terrain synthétique. Estimation lot 1 terrain 1 : CHF 1'159'000.- Estimation lot 2 Trembley : CHF 713'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Stadt Zürich Schul- und Büromaterialverwaltung, SBMV

title: Beschaffung von Büromaterial 2016-2019.

description: Die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) der Stadt Zürich ist die zentrale Einkaufs- und Logistikorganisation für die Beschaffung und Verteilung von Produkten des Schul- und Bürobedarfs. Mit vorliegender Submission soll für den Zeitraum von 2016-2019 eine professionelle, einfache und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial sichergestellt werden.

street: Ernastrasse 25, Postfach

Lyreco Switzerland AG

street: Riedstraße 4


name: Secrétariat du Comité d'adjudications et d'achats (CAA), à l'attention de Secrétariat du CAA,CAA@upu.int, 3015 Berne, Suisse, E-mail:

title: Panel management and test-item production

description: The UPU seeks qualified service providers to supply panel management and test-item production services for a period of three years and seven months. The required services include transponder management, stamp management, data management, data deliv-ery, the development of information technology infrastructure, the resolution of queries, and consultancy activities. Relevant information and data concerning participating Union member countries, design features, levels and type of RFID technology used, etc. shall be provided to Bidders upon request, following signature of a non-disclosure agreement.

eligibilityCriteria: Anglais


name: UniversitätsSpital Zürich Direktion Betrieb Bereich Einkauf

description: Für das neue externe Zentral Lager Schlieren werden verschiedene Logistikfahrzeuge benötigit.

title: Logistikfahrzeuge externes Zentral Lager Schlieren.

street: Spöndlistrasse 9

Jungheinrich AG

street: Holzikerstraße 5


title: N03, 220015, AS RH OST, jonction Rheinfelden-Est / PP4 travaux de gros œuvre (jonction. n° 15)

description: - Umbau des bestehenden Kreisels und des T-Knotens zu zwei LSA-Knoten - Verbreiterung Ausfahrt Fahrbahn Zürich - Ersatz Deck- und Binderschicht der Ein-/ Ausfahrt Fahrbahn Zürich, Riburgerstrasse (inkl. Überführung K291 über N03 und Trottoir) und Einfahrt Fahrbahn Basel - Perimeter Gemeinde: Belagsersatz Teil Gemeindestrasse - Perimeter Kanton: Belagsersatz und Neubau Bushaltestelle - Instandsetzung bestehende Entwässerungsanlagen - Werkleitungen für BSA, LSA und Beleuchtung - Netzanschlussleitung Magdenerstrasse - Teilersatz und Neubau Fahrzeugrückhaltesysteme - Demontage und Neubau Beleuchtung - Ersatz bestehende Markierungen, Anpassung Signalisation

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT BAUABLÄUFEN;: 15
Aufzeigen/Erläutern des Bauablaufes mit Aufzeigen des kritischen Weges. Aufzeigen der eingesetzten Ressourcen. Aufzeigen der Reserven. Vorgesehene bauliche Massnahmen zur Gewährleistung der Termine. Aufzeigen Nacht-/ Wochenend- und 2-Schichtbetrieb. Berücksichtigung Arbeiten Dritter.:
ZK3: BAUZEIT;: 15
Effektive Bauzeit des Unternehmers Bau (in ganzen Wochen) ab Beginn bis Abschluss sämtlicher Arbeiten im Nationalstrassenperimeter exkl. Einrichten/Rückbau und Umstellungen der Verkehrsführung. Ausgewiesene Reserven werden als Bauzeit betrachtet.:
ZK4: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS;: 15
Technischer Bericht, bestehend aus Organisation der Unternehmung/ARGE, Installations- und Logistikkonzept, Baustellenverkehr, Technischen Lösungen bei erkannten baulichen Schwerpunkten, Entsorgungs- und Abwasserkonzept, Sicherheitsmassnahmen, Gewährleistung qualitätsrelevanter Massnahmen. Darstellung eines QM-Konzeptes mit Auflistung von qualitätsrelevanten Arbeiten und vorgesehenen Massnahmen zur Sicherstellung der Anforderungen.:
ZK5: QUALITÄT DES ANBIETERS;: 15
Erfahrung der Schlüsselpersonen:
Erläuterungen: PREISBEWERTUG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Direction de l'édilité service d'urbanisme et d'architecture

description: Installations électriques (installations et appareils courant fort et faibles, lustrerie de base, gestion technique du bâtiment, installations provisoires, installations électriques extérieures).

title: Agrandissement de l'école primaire de la Vignettaz à Fribourg.

street: Rue Joseph-Piller 7


name: Einwohnergemeinde Mellingen Grosse Kirchgasse 23

title: BKP 282.5_Wand-/Deckenbekleidungen aus Holz, Erweiterung Schulanlage Bahnhofstrasse Mellingen

description: Neubau Schulhauserweiterung Gemeinde Mellingen mit Doppelturnhalle, Klassenzimmern und Musikraum. Anzahl Geschosse: 4.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12.


name: Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement

title: BKP 211.1 Gerüste (Aussen- und Innengerüste) BKP 215.2 Fassadenbau (inkl. Türen und Tore in der Fassade, Innenverglasungen) BKP 215.3 Lichthofverglasungen (Verglasungen Metall/Glas inkl. Stahlkonstruktionen)


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zurich, Informatikdienste

street: ETH Zürich, SOW

SUN Microsystems (Schweiz) AG

street: Javastrasse 2 / Hegnau


title: ARA Brienz - Submission BKP 233/234 Elektroinstallationen

description: Elektroinstallationen für den Neubau der ARA Brienz.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 40
Leistungsfähigkeit des Anbieters: 30
Referenzen Schlüsselpersonen: 30


name: Schweizerische Südostbahn AG Geschäftsbereich Infrastruktur

title: Bahninfrastruktur-Leitsystem

description: Projektierung und Realisierung eines SCADA-Systems zur Überwachung und Steuerung von Fahrstrom- und weiteren zum Infrastrukturbetrieb notwendigen Anlagen inkl. zentraler Alarmierungsinstanz

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Secrétariat du Comité d'adjudications et d'achats (CAA),Weltpoststrasse 4, 3015 Berne, Suisse, Téléphone: 031 350 31 11, E-mail:

title: Services de sécurité

description: Lot 1 : Surveillance nocturne du bâtiment ; éventuels autres services de surveillance Lot 2 : Service de contrôle et de surveillance lors de conférences (Aufsichtsdienst)

eligibilityCriteria: Français, Anglais


title: Anbau automatische Drehtüre mit integrierter Schiebetüre und 2 Fluchttüren in Mittelhalle K1, BKP 221 / 272

description: Erstellung einer automatischen Drehtüre inkl. seitliche Fluchttüren.

eligibilityCriteria: Siehe Unterlagen.


name: Municipio di Massagno,à l'attention de Christian Laverde, via Motta 53, 6900 Massagno, Suisse, Téléphone: +41 91 960 35 22, Fax: +41 91 967 14 86, E-mail:

title: Concorso per opere di protezioni Solari esterne, Scuole elementari Massagno, Nuova palestra

description: Opere di protezioni Solari esterne, Scuole elementari Massagno, Nuova palestra

eligibilityCriteria: Spese: nessuna


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

description: Sämtliche Schwachstrominstallationen im Neubau erstellen inkl. Uhrenanlage und Lichtrufanlage.

description: BKP 231.0 Trafostation: Anlage und Installation Trafostation ab Übergabeschalter Mittelspannung seitens EW Grabs.

description: Sämtliche Starkstrominstallationen im Neubau und in den Provisorien erstellen.

title: Erneuerung und Erweiterung des Spitals Grabs

description: Das Spital Grabs wird in mehreren Etappen neu erstellt. Dabei weicht das bestehende Spital einem Ersatzneubau. Der Spitalbetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Mit dieser Publikation werden folgende drei Arbeitsgattungen ausgeschrieben: BKP 231.0 Trafostation / BKP 232 Starkstrominstallationen / BKP 236 Schwachstrominstallationen

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: FbE17 RB Limmattal W.168,171/6, 173, 174, 175, 193, 194, 195, 196, 198 & 216, 219, 220, 222, 223, 224, 225

description: Fahrbahnerneuerung Teilprojekt 1: Im Bereich zwischen ca. Km 12.450-12.850 werden die Weichen 168,171/6, 173, 174, 175, 193, 194, 195, 196, 198 erneuert. Dabei ist mindestens eine Schotterreinigung (Amtsvariante) auszuführen. Die Unternehmung muss mindestens die Amtsvariante mit der Offerte zusammen einreichen. Neben der Fahrbahnerneuerung sind zusätzlich Arbeiten am Bankett, am Kabelkanal, an der Fahrleitung und an den Sicherungsanlagen auszuführen. Teilprojekt 2: Im Bereich zwischen ca. Km 12.800-12.950 werden die Weichen 216, 219, 220,222, 223, 224, 225 erneuert. Dabei ist mindestens eine Schotterreinigung (Amtsvariante) auszuführen. Die Unternehmung muss mindestens die Amtsvariante mit der Offerte zusammen einreichen. Neben der Fahrbahnerneuerung sind zusätzlich Arbeiten am Bankett, am Kabelkanal, an der Fahrleitung und an den Sicherungsanlagen auszuführen. Hauptmengen Teilprojekt 1: Anzahl Weichen: 10 St Schotteraushub: 1600 t (Amtsvariante), 2000 t (Option) Schotterlieferung: 1675 t (Amtsvariante), 2100 t (Option) Reglage Fahrdraht: 200 m Teilprojekt 2: Anzahl Weichen: 7 St Schotteraushub: 918 t (Amtsvariante), 1836 t (Option) Schotterlieferung: 876 t (Amtsvariante), 1752 t (Option) Reglage Fahrdraht: 200 m


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 627 26 03, Fax: 032 627 23 65, E-mail:

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) SKP 232 Stark- und Schwachstrominstallationen (eBKP D 1.2)

description: Die Elektroanlagen werden in zwei Teilobjekte Immobilien und Mobilien aufgeteilt (Werkverträge) und abgerechnet. Elektro Stark- und Schwachstromanlagen Immobilien bestehend aus: Notlichtanlage inkl. Installationen, Haupt- und Steigleitungen mit Stromschienen und Kabeln, Anschlussdosen und Medienkanäle, Kraft- und Wärmeinstallationen, Lichtinstallationen und Lampenmontagen, Erdung, Potentialausgleich und Ableitungen Blitzschutz, Installationen für Zutrittskontrolle/Türsteuerungen, für RWA/RDA, für Brandmeldeanlage, für Schwachstromanlagen sowie Auf- und Rückbau für Bauprovisorien. Elektro Schwachstromanlagen Mobilien bestehend aus: Installationen für Uhrenanlage, für Telefonanlage, für WLAN-Sender, für Lichtrufanlage, für Videoüberwachung, für Parkleitsystem sowie für Sicherheitsanlagen.

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung.


name: Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen Fohrhölzlistrasse 11

title: Neubau Reservoir Birch

description: Abbruch bestehendes Reservoir Aushub für neues Reservoir

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: — UHPLC-HRMS hybride pour l’UTCF du CHUV.

description: — UHPLC-HRMS hybride pour l’UTCF des HUG.

title: Deux spectromètres de masse UTCF

description: — deux systèmes de chromatographie ultra haute performance en phase liquide couplés à de la spectrométrie de masse haute résolution pour l'unité de toxicologie et de chimie forensique du CHUV et des HUG.

street: Rue Gabrielle Perret-Gentil 4

Thermo Fisher Scientific (Schweiz) AG

street: Neuhofstrasse 11


name: Hospice général, service exploitation et achats

description: Contrat-cadre régissant les modalités de services d’interprètes en milieu social pour le compte de l’Aide aux migrant·es (AMIG) et de l’Action sociale (ASOC).

title: Prestations d’interprétariat en milieu social

description: Contrat-cadre régissant les modalités de services d’interprètes en milieu social pour le compte de l’Aide aux migrantes (AMIG) et de l’Action sociale (ASOC).

street: Route des Acacias 54


name: Swissgenia,Avenue Juste-Olivier 11, 1006 Lausanne, 1006 Lausanne, Suisse

name: Service d'achats, de logistique et des imprimés de l'Etat de Neuchâtel,Rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel, Suisse

title: Recherche de partenaires spécialistes de modules SAP pour le projet SIGE (système d'information et de gestion de l'Etat de Neuchâtel).

description: Consulting spécialisé (SAP) en support aux équipes internes dans le cadre du projet SIGE. Marché réparti en 5 lots.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Isone, Cantone Ticino, Risanamento caserma. Controsoffitti in lastre di gesso.

description: Superficie utile lorda e volume stabili AZ: Superficie 12'564 m² - Volume: 46'497 m³ L’appalto concerne le opere di controsoffitto in lastre di gesso per gli stabili AZ delle Caserme. Quantità principali: 600 mq di soffitti in lastre di cartongesso forate foniche 2300 mq di soffitti in lastre di cartongesso non forate

eligibilityCriteria: Sopralluogo non previsto.


name: Team Gellera, Gellera SA Architetti Consulenti,Via Rinaldo Simen 2, 6648 Minusio, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse I,Holzikofenweg 36, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 325 55 96

title: MeteoSvizzera Locarno Monti – Risanamento generale


name: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau

description: Planerleistungen SIA-Phasen 21-33 (Option SIA-Phasen 41-53) für die Aufwertung des Wildbachs in Unterwetzikon.

street: Walcheplatz 2

Emch+Berger AG Bern

street: Schlösslistrasse 23


name: Büro für Bauökonomie AG,à l'attention de Jürg Melchior, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Suisse, E-mail:

description: Sanierung und Erweiterung Schulanlage Röhrliberg 4177 BKP 273.0 Innentüren aus Holz (inkl. Aussentüren)


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, région Ouest, I-PJ-RWT-GF

street: av. de la Gare 41, Case postale 345


name: jordan architectes SA, à l'attention de David Jordan,Rue Gutenberg 18, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 0219255090, E-mail:

title: 22160 Porte extérieure automatique

description: Réalisation d'une salle de gymnastique de type VD6 Standard, labellisée MINERGIE P.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


title: Nachbeschaffung AuMot


description: Geschäftsstelle kklick TG

description: Geschäftsstelle kklick AR/SG

description: Kommunikation kklick – Kulturvermittlung Ostschweiz AR/GL/SG/TG

title: Mandat de communication pour le projet global (Lot 1), un mandat pour le bureau kklick AR/SG (Lot 2) et un mandat pour le bureau kklick TG (Lot 3). Les trois mandats sont valables pour quatre ans (2024-2027).

description: Kommunikationsmandat für das Gesamtprojekt (Los 1), ein Mandat für die Geschäftsstelle kklick AR/SG (Los 2) und ein Mandat für die Geschäftsstelle kklick TG (Los 3). Alle drei Mandate gelten für jeweils vier Jahre (2024–2027).

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen, Energie und Telecom

title: Suivi et entretien des installations de tracés: inspection, service de piquet.

description: Entretien et suivi des installations de tracés selon le cahier des charges avec les prestations principales suivantes:— Inspection annuelle,— Élaboration d'un service de 24h (organisation du service de piquet),— Grande inspection (avec/sans système anti-chute),— Prescription et surveillance des mesures de sécurité pour les ouvriers travaillant à proximité des voies,— L'entreprise peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots (selon la carte des lots).

street: Industriestrasse 1

Azienda elettrica ticinese

street: Viale Officina 10


name: Établissement public franco-suisse,Postfach 43, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, E-mail:

title: ENTRETIEN ET MAINTENANCE D'INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

description: Prestations d'entretien et de maintenance des installations suivantes : - production et distribution primaire de chaleur (chaufferies, réseaux primaires et sous-stations) : puissance chaufferies env. 23 MW chaud. - production et distribution primaire d'eau glacée (machines frigorifiques et périphériques) : puissance frigorifique : env. 6,9 MW froid. - centrales de traitement d'air : env. 161 unités - terminaux de climatisation (cassettes plafonnières, ventilo-convecteurs, aérothermes) : environ 1000 unités - production centralisée d’eau chaude sanitaire : 4 unités - production d’eau chaude solaire : 1 unité - traitement de l’eau : env. 20 adoucisseurs

eligibilityCriteria: Se référer aux indications figurant dans l’article 4 du RC pour les conditions administratives ainsi que pour les conditions minimales de caractère financier, économique, technique et professionnel à remplir.Ne peuvent accéder à un marché de l'aéroport que les seules entreprises qui sont en règle avec les situations précisées dans la lettre de candidature.


name: ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Services Projekteinkauf, SEP

title: PV-Anlage Schulhaus Im Gut

description: PV-Anlage Schulhaus Im Gut.

description: PV-Anlage Schuhaus Lachenzelg Ost und West.

title: PV-Anlage Schulhaus Apfelbaum

description: PV-Anlage Schulhaus Apfelbaum.

title: Photovoltaikanlagen, Schulhäuser Im Gut, Apfelbaum und Lachenzelg.

description: Ausführungsplanung, Produktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von drei kompletten PV-Anlagen mit sämtlichen Teilkomponenten an den Standorten der Schulhäuser Im Gut, Apfelbaum und Lachenzelg (West und Ost). Die drei Objekte werden in drei Losen ausgeschrieben. Die Lose werden unabhängig voneinander vergeben und zeitverschoben bestellt und ausgeführt.

street: Tramstraße 35

Jaisli-Xamax AG

street: Limmatfeld-Straße 20


title: ARA Zermatt: BKP 712 Förder- und Stapelanlagen Frischschlamm

description: Lieferung und Montage einer Förder- und Stapelanlage für entwässerten Frischschlamm, bestehend aus: - 2 geruchsdichte Förderschnecken - 3 geruchsdichte Schlammmulden mit integrierter Förderschnecke - 3 Mulden-Auflagestellen mit integrierten Wägezellen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Technische Funktionalität: 20
Leistungsfähigkeit des Anbieters: 10
Qualität der Offerte: 10
Angebotspreis: 60
Technische Funktionalität: 20
Leistungsfähigkeit des Anbieters: 10
Qualität der Offerte: 10


name: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf,à l'attention de Claudia Baur, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0) 44 434 43 84, Fax: +41 (0) 44 431 02 17, E-mail:

title: Schienenschweiss- und Schleifarbeiten im Gleisnetz

description: Der Auftrag umfasst die Herstellung von Schienenstossschweissungen, Auftrags- und Reparaturschweissungen sowie Schleifarbeiten auf dem Gleisnetz. Diese Tätigkeiten werden für Reparaturen sowie für Neubauten benötigt. Um den Schienenverkehr nicht unnötig zu behindern, werden die Arbeiten vorwiegend nachts durchgeführt.


title: Planersubmission Neubau Schulpavillon, Schulanlage Steinmürli, Dietikon.

description: Der Schulpavillon mit 8 Klassenzimmern, 3 großen und 2 kleinen Gruppenräumen, 1 Psychomotorik-Therapieraum, 1 separaten Küche, 1 Lehrervorbereitungszimmer und den notwendigen Nebenräumen ist in Trockenbauweise (Holzbau) zu erstellen. Ein detailliertes Raumprogramm liegt den Ausschreibungsbeilagen bei. Aufgrund einer ersten Grobkostenschätzung ist mit Erstellungskosten BKP 1-9 von voraussichtlich rund 5 700 000 CHF zu rechnen.Der Pavillon muss Ende Juli 2017 bezugsbereit sein. Mit dieser zwingenden Vorgabe ergeben sich für 2015/16 kurze Planungszeiten sowie für 2017 eine kurze Bauzeit.Die Nutzung des Pavillons ist auf ca. 20 Jahre ausgelegt. Es wird ein vollwertiger Schulraum gefordert. Es ist kein Lift vorgesehen, das Erdgeschoss muss aber behindertengerecht ausgeführt werden. Die Gebäudestruktur soll eine hohe Flexibilität für allfällige Nutzungsanpassungen ermöglichen.Der neue Schulpavillon hat einem hohen architektonischen Anspruch hinsichtlich Einbindung in die bestehende Situation sowie Gestaltung und Materialisierung Rechnung zu tragen. Der Pavillon hat eine sinnvolle Antwort auf die städtebauliche Situation zu geben und mit seiner Gestaltung nach Abschluss der Realisation zu überzeugen.Außenraum: Die Ergänzung der bestehenden Schulanlage um den geplanten Pavillon reduziert einerseits die zur Verfügung stehenden Außenflächen und führt andererseits zu einer Erhöhung der Schülerzahl auf dem Schulareal. Diese Ausgangslage und die Vorgabe auch weiterhin allen Schülern ausreichende Außenraumflächen anbieten zu können, bildet eine der zentralen Herausforderungen der zu erbringenden Architekturleistungen.Folgende Phasen mit insgesamt voraussichtlich 100 Teilleistungsprozenten werden nach der SIA-Ordnung 102 (Ausgabe 2014) ausgeschrieben:— 3 Projektierung,— 4 Ausschreibung,— 5 Realisierung.Die Architektin/der Architekt hat sämtliche Grundleistungen gemäß Art. 4.3-4.5 der SIA-Ordnung 102 (Leistungsbeschrieb) zu erbringen.

Stadt Dietikon, Hochbauabteilung

street: Bremgartnerstraße 22

agps architecture ltd.

street: Zypressenstraße 71


title: Fernwärme Liestal "Teilperimeter Nord Frenkendorf "

description: Gemäss Ausführung in den Ausschreibungsunterlagen Hauptmengen: - Rohrleitungen in Guss: ca. 1'300 m1 - Rohrleitungen in PE: ca. 900 m1 - Schieber: ca. 90 Stk. - Hydranten: ca. 10 Stk.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
Offertpreis: 80
Referenzobjekte: 20


title: RC 2228 : Mont des Verrières - La Côte-aux-Fées

description: Installation de chantier. Sauvetage des PR avec la pose d'un piquet sur la banquette. Suppression du marquage routier en peiture par fraisage. Reprofilage général de la chaussée avec de l'AC 11N liant 70/100. Travaux aux bordures et pavés. Rabotage pour préparation des raccordements. Pose de la couche de roulement/renforcement AC 16N dmm 50. Liant 70/100, éventuelle Pmb 65/105-60 E, Géogrilles carbophalt G, trois secteur de pose. Réalisation des raccordements. Remise à niveau des grilles et regards égouts. Rehaussement des banquettes et remise en état selon nécessités. Curage des dépotoirs. Replis installation de chantier.


name: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Nationalstrassen Gebiet VI

description: Zwei Lastwagen, Hakengerät, Abrollbrücke und Winterdienstgeräte.

street: Martinsbruggstrasse 75b

LARAG AG

street: Toggenburgerstraße 104


description: Bodenbeläge aus Holz verlegen im neuen MFH Rautihalde.

title: Ersatzneubau Rautihalde 15/19

Stiftung PWG

street: Werdstraße 36, Postfach


name: Zweckverband Seniorenzentrum Im Morgen, Weiningen

title: BKP 292 Bauingenieur

description: Bauingenieurleistungen für Neubau eines Seniorenzentrums in Weiningen, Zürich

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Honorarofferte: 40
Firmenreferenzen: 30
Qualifikation von den Schlüsselpersonen: 30


description: Leitung Forschungsprogramm Solarthermie und Wärmespeicherung.

Bundesamt für Energie BFE

street: Postfach

Frank Energy

street: Attenhoferstraße 12


name: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF,Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Suisse, E-mail:

title: Cahier des charges

description: Der Auftragnehmer wird beauftragt, die durch das BAZG sichergestellten resp. vorläufig beschlagnahmten Sub-stanzen wissenschaftlich zu analysieren und das Resultat in Form eines Kurzberichtes mit Empfehlung zur Handhabung der Substanzen dem Auftraggeber mitzuteilen. Der Kurzbericht ist vertraulich zu behandeln und wird aus-schliesslich dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Pro Fall/Ereignis wird jeweils ein Kurzbericht erstellt.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch


name: Herter & Wiesmann Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de M. Jean-Christophe Gostely,Place des Anciens-Fossés 2, 1814 La Tour-de-Peilz, Suisse, Téléphone: 021 944 98 54, E-mail:

title: Remplacement de la conduite d'adduction d'eau potable dans le chemin du Chevalet entre la chambre des Allamands et Prantin

description: Fourniture et pose fonte Ø 300 Fourniture et pose PE 100 PN 10 Ø 315/227.6 mm Fourniture et pose PE 100 PN 16 Ø 315 /257.8 mm

eligibilityCriteria: Français


name: Schweizerische Südostbahn AG, Bahnhofsplatz 1a, CH-9001 St. Gallen

title: Sanierung von Tunnels und Viadukte auf der Bahnstrecke Brunnadern - St. Gallen-Haggen / Bauherrenprojektleitung inkl. Oberbauleitung

description: Bauherrenprojektleitung inkl. Oberbauleitung für folgende Lose / Bauobjekte: Los A: Sanierung Glatttal- und Weissenbachviadukt Los B: Sanierung Aesch-, Neuhaus-, Russen- und Schorentunnel Los C: Sanierung Bühlberg-, Mühlebühl- und Sturzeneggtunnel Im Rahmen der Integration der Ostschweiz in das Konzept der schweizerischen Eisenbahnalpentransversalen ist der Ausbau von Teilen der Strecke St. Gallen – Arth-Goldau vorgesehen. Einige Objekte sind im Bau bzw. bereits in Betrieb. Weitere stehen nun zur Sanierung und Erneuerung an. Im Rahmen des Projektes „Tunnels und Viadukte zwischen Brunnadern und St. Gallen-Haggen“ stehen mehrere einzelne Sanierungsassnahmen in 2012 zur Ausführung an. In diesem Abschnitt (Lose A und B dieser Ausschreibung) befindet sich auch das Glatttalviadukt und Weissenbachviadukt sowie die 3 Tunnels bei Mogelsberg (Aesch-, Neuhaus- und Russentunnel), welche im Sommer 2012 saniert werden sollen. Für den Schorentunnel, der sich auch in diesem Abschnitt befindet wird derzeit das Projekt vorbereitet. Dieser soll bis 2014 saniert werden. Bei den beiden Viadukten soll der Oberbau erneuert und das Bauwerk abgedichtet werden. Zusätzlich soll eine neue Gleistragplatte bzw. Betontrog eingebaut werden. Genauso sollen die seitlichen Aufkantungen einschliesslich Geländer saniert bzw. teilerneuert werden. Sanierungen am Natursteinmauerwerk bzw. an den Steinbögen sollen ebenfalls ausgeführt werden. Die vier benannten Tunnels (Los B) bei Mogelsberg müssen wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Dafür sind folgende bauliche Massnahmen geplant: •Gewölbesanierung / Reduktion der Wassereintritte •Ausbau der bestehenden Fahrbahn •Absenkung des Tunnelprofils (Doppelstockprofil) Die gleichen Sanierungsarbeiten stehen für die drei Tunnel bei Herisau und Schachen (Bühlbergtunnel, Mühlebühltunnel und Sturzenegtunnel) im Los C in den Jahren 2014/2015 an. Für alle gennanten Bauobjekte sind die Aufgaben der Bauherrenprojektleitung und Oberbauleitung, gem. detailierter Beschreibung in den Ausschreibungsunterlagen, wahrzunehmen.

eligibilityCriteria: Entsprechend in den Unterlagen genannten Bedingungen


name: Centre de Microscopie Électronique (5110)

awardCriteriaDetails:
conformité au cahier des charges détaillé:
flexibilité du système:
rapport prix/performances (y compris coûts du service d’entretien et des pièces de rechange):
service d’assistance aux clients:
service d’entretien et de réparation:
références:

street: Ueberlandstrasse 129


title: Bauvorhaben Alterszentrum Du Lac, St. Moritz; BKP 231.4 Notlichtanlage

description: BKP 231.4 Notlichtanlage Alterszentrum mit 60 Pflegebetten inkl. Demenzbereich mit abgeschlossenem Garten im 1. Obergeschoss. Im 4. Obergeschoss sind 17 Alterswohnungen geplant. Im Erdgeschoss sind Cafeteria mit Gastroküche sowie Empfang, Leitung Pflege und Nebenräume. Im Untergeschoss sind Garderobe und Nasszellen für das Personal. Ein Elektroraum mit Server und die Haustechnik des Alterszentrum sowie ein Schutzraum mit 2 Fluchtausstiegen. Ebenfalls ist eine öffentliche Einstellhalle geplant mit ca. 70 Parkfeldern sowie 2 einzelne, offene private Parkräume mit 12 bzw. 14 Parkfeldern. Der Aussenraum im Eingangsgeschoss ist mit grosszügiger Vorplatzgestaltung und 40 Aussenparkplätzen.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT, Informatik Service Center ISC-EJPD, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

title: F22219 - Wartung und Support der bestehenden Micro Focus Toolsuite-Lizenzen


title: Sanierung Gas-und Wasserleitung

description: Ersatz Wasser- und Gasleitung


name: Stadt Kloten, Tiefbau / Unterhalt + Forst

title: Oberfeldstrasse, Strassen- und Werkleitungssanierung

description: Stadt Kloten: -Strasse – Tragschicht: oACT 22 H: ca. 810 t -Strasse – Binderschicht: oACB 22 H: ca. 810 t -Strasse – Deckschicht: oAC 8 H: ca. 350 t -Gehweg – Tragschicht: oACT 16 N: ca. 75 t oACT 22 S: ca. 170 t -Gehweg – Deckschicht: oAC 8 N: ca. 45 t oAC 8 S: ca. 50 t -Randabschlüsse: ca. 1'800 m -Strassenfläche: ca. 5'050 m2 -Gehwegfläche: ca. 1'400 m2 Industrielle Betriebe Kloten AG: -WL NW 90/125/150/200: ca. 600 m -EW Rohrblock 3x NW 150: ca. 70 m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau (Sanierungen im Innerortsbereich)


description: Transformatoren für die elektrische Energieversorgung eines 3-geschossigen Verwaltungsgebäudes und eines 5-geschossigen Dienstleistungszentrums.

title: Armasuisse Immobilien, Campus, DNA-A/2485: BKP 231.01 Transformatoren – Frauenfeld, TG.

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

ABB Sécheron AG

street: Bruggerstraße 72


name: Ingeniérie de projets (IPRO), à l'attention de Susana Mareco,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 73 89, Fax: 022 420 97 81, E-mail:

title: Raccordement STEP de Nant d'Aisy - Collecteur primaire Route de Thonon

description: Travaux de GC pour la construction d'un collecteur eaux usées à la Route de Thonon (Rampe de Vésenaz).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Armasuisse Purchase and Cooperation CC WTO

description: Baggage set, combat pack, FCA safety belt (Federal Customs Administration).

title: Baggage Set, Combat Pack, FCA Safety Belt (Federal Customs Administration)

description: Armasuisse supplies articles for baggage sets and combat packs (Lot 1) and FCA safety belts (Lot 2) for the military areas of Defence, Civil Protection and Sport (DDPS) as well as the Federal Customs Administration (FCA). Armasuisse wants to finalise general conditions for the manufacture of baggage sets, combat packs and FCA safety belts in this tender.

street: Guisanplatz 1

name: Projekt ‘Gepäckset, Gefechtspackung, Einsatzgurt EZV’

B & T AG

street: Tempelstrasse 6

Avantex AG

street: Miesernweg 11


name: Consortium Dénériaz / Zengaffinen, c.o. Dénériaz SA

name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: Traversière Sion-ouest lot 141.

description: La route transversale Sion-ouest, soit la rue Traversière communément appelée "La Traversière", s’étend sur toute la largeur de la plaine, depuis l’avenue de France, en ville de Sion, jusqu’à la route de Riddes, au-delà du Rhône.Les problèmes récurrents de circulation sur la Traversière sont caractérisés par une insuffisance importante de capacité des sorties de l’autoroute aux heures de pointes.Ce manque de capacité engendre une diminution importante de la sécurité:— pour les automobilistes qui arrivent dans ce secteur; puisque les files d’attente sur les bretelles remontent sur 2 voies jusqu’aux abords de l’autoroute, en utilisant la BAU,— pour les usagers qui veulent s’engager sur la Traversière, particulièrement pour les mouvements de tourner à gauche.Le périmètre de l’OFROU traite une longueur de 410 m, comprise entre les profils 190 et 600 qui englobe les 2 nouveaux giratoires de la jonction autoroutière. De plus, 300 m de bretelles seront réaménagées au nord et 240 m au sud de l’autoroute. Le projet est entièrement situé hors localité. Le réaménagement de la Traversière nécessite la construction de plusieurs ouvrages sur le périmètre de l’OFROU. Il s’agit de 2 murs de soutènement d’une longueur totale de 370 m au nord de l’autoroute. D’autre part, le passage inférieur existant Vieux Ronquoz (PI 097) devra être prolongé à l’est et à l’ouest; actuellement long de 22 m, il devra être allongé à 39 m. Finalement, au sud, un mur de soutènement d’environ 55 m est projeté côté ouest. Le projet respecte les limites de propriété actuelles, sauf très localement pour aménager le trottoir et l’arrêt de bus côté aval entre les profils 170 et 220. L’ensembles des phases des travaux seront exécutées avec maintien du trafic.Volume ou quantité:— défrichement 3 000 m2,— plantations diverses 480 pce,— ensemencement 15 800 m2,— terrassements et fouilles 16 800 m3,— fourniture horizon A et B 2 200 m3,— fraisage jusqu’à 150 mm 6 700 m2,— démolition d’enrobé 4 000 m2,— grave, sable et graviers 4 500 m3,— enrobés bitumineux 5 500 to,— remblai 9 200 m3,— marquages lignes 5 600 m’,— marquages symboles, triangles 140 pce,— systèmes de retenue des véhicules 950 m’,— bordure 2 300 m’,— canalisations Ø 225, 250 et 315 1 350 m’,— regards et grilles de routes 60 pce,— fosses de pompage 2 pce,— tubes Ø 60/72 et 100/112 3 200 m’,— béton 2 700 m3,— aciers d’armature 330 to,— tirants d’ancrage 1 700 m’,— béton projeté 650 m2,— pieux vissés DN 500 1 330 m’,— micro pieux 230 m’.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

street: route de Riddes 101


name: Stadt Bülach, Abteilung Umwelt und Infrastruktur

title: Hardwald, Rohrlegearbeiten

description: Lieferung und Verlegung von Wasserleitungen: - GD 500 540 m - GD 200 150 m - GD 150 1'100 m - GD 125 400 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Achats du groupe Prestations de services CFF, à l'attention de Thomas Bachmann,Hilfikerstrasse 3, 3000 Bern 65, Suisse, E-mail:

title: Partenaires stratégiques Travail temporaire

description: Dans le cadre du présent appel d’offres, des profils sont recherchés dans les domaines ci-après. - Nettoyage (trains, composants et gares) - Industrie/maintenance de la flotte ferroviaire (mécanicien, électricien, électronicien, soudeur, vernisseur, menuisier, peintre, etc.) - Logistique (magasinier, cariste, etc.) - Professions commerciales/administratives (achats, HR, finances, tâches spécialisées, etc.) - Autres profils pouvant être mis à disposition par une location de services (travail temporaire)

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch


PL-DL, Délégué à la logistique

street: Station 1, CE 0816


name: Baudirektion Kanton Zürich Generalsekretariat, O+I

title: Software Paketierung - MIT16

description: Erstellung, Parametriesierung und Test von ca. 300 Softwarepaketen (Standardprodukte und Fachapplikationen) und Übernahme von Koordinationsaufgaben. Integration der Pakete in die Softwareverteilung der Baudirektion sowie Erstellung von Dokumentationen.