name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne, Service technique de la circulation routière,à l'attention de Beat Schweizer, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 35 89, Fax: 031 633 35 80, E-mail:

description: Kreis I, Oberland

description: Kreis II, Mittelland

description: Kreis III, Seeland und Berner Jura

description: Kreis IV, Oberaargau und Emmental

description: Strassenmarkierungen 2010/2011 auf den bernischen Kantonsstrassen. Längsmarkierungen, Seitenmarkierungen, Verkehrsteiler, Fussgängerstreifen, Bushaltestellen

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Unternehmungen, welche über die nötigen Fähigkeiten und Kapazitäten verfügen und die gestellten Aufgaben vollständig, zeit- und fachgerecht zu bewältigen vermögen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technisches Angebot::
Qualität der Auftragserledigung: 30
Präzision: 30
Verfügbarkeit der Mittel und des Personals: 10
Termineinhaltung: 10
Administrativer Ablauf: 10
Referenzen in entsprechenden Grossprojekten: 10
Finanzielles Angebot::
Preis: 100
Technisches Angebot::
Qualität der Auftragserledigung: 30
Präzision: 30
Verfügbarkeit der Mittel und des Personals: 10
Termineinhaltung: 10
Administrativer Ablauf: 10
Referenzen in entsprechenden Grossprojekten: 10
Finanzielles Angebot::
Preis: 100


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

scheme: CPV

title: Espace de vie enfantine, Frontenex 54 (1706) BA et maçonnerie

documentType: tenderNotice

description: Travaux de béton et maçonnerie. Estimation : CHF 1'749'553.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de HUG,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Cabines d’audiométrie destinées au laboratoire d’Audiologie et Vestibulométrie du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG

description: Conception, fourniture, installation, mise en service, formation des utilisateurs et maintenance de cabines d’audiométrie destinées au laboratoire d’Audiologie et Vestibulométrie du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: goods


name: Service Technique, à l'attention de Guillaume Bonvin,Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz, Suisse, E-mail:

title: Réfection de la route de la Bourgeoisie/îles

description: Réfection des canalisations enterrées et de la superstructure de la route.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.


name: Einwohnergemeinde Allschwil Hauptabteilung Tiefbau / Umwelt

title: Allschwil, Oberwilerstrasse Abschnitt Dorfplatz bis Ochsengasse Kanal- und Strassenbauarbeiten

description: Die Gemeinde Allschwil beabsichtigt im Jahr 2015 umfangreiche Werkleitungsbauarbeiten zwischen dem Dorfplatz und der Ochsengasse durchzuführen. Es soll die Mischwasserkanalisation durch eine Schmutz- und Sauberwasserleitung ersetzt werden. Im Zuge der grossen Werkleitungsmassnahmen soll auch die Linienführung der Oberwilerstrasse zugunsten einer sicheren Fussgängerverbindung angepasst werden. Diese Massnahmen sollen im Zusammenhang mit der vom Kanton geplanten Sanierung des vorhandenen Belags- und der Fundationsschicht ausgeführt werden. Die Federführung im Projekt liegt bei der Gemeinde Allschwil. Das Tiefbauamt Basel-Landschaft schliesst sich mit den obenerwähnten Erneuerungsarbeiten dem Projekt der Gemeinde Allschwil an. Hauptmengen Kanalisation: Belagsabbruch: 580m2 Aushub: 1'735m3 Spriessung: 2'400m2 Stollenbau: 12m PP DN 500: 170m PP DN 630: 165m Schächte: 11Stück Auffüllung: 920m3 Rohrumhüllung: 20m3 Betonumhüllung: 220m3 Hauptmengen Strassenbau: Belagsabbruch Strasse: 700m2 Aushub Fundationsschicht: 950m3 Abbruch Randabschlüsse: 450m Abbruch Pflästerungen: 150m2 Abbruch Stützmauer: 10m Abbruch SS / ES: 14Stück Einbau Fundationsschicht: 950m3 Erstellen Randabschlüsse: 560m Erstellen Pflästerungen: 250m2 Bituminöse Beläge: 660t Erstellen SS / ES: 14Stück

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Preisangebot: 60
Detailliertes Bauprogramm: 30
Schlüsselpersonal und dessen Referenzen: 10
Bereinigtes Preisangebot: 60
Detailliertes Bauprogramm: 30
Schlüsselpersonal und dessen Referenzen: 10

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


currency: CHF

name: Willy Stäubli Ingenieur AG Unternehmung für Holz- und Wasserbau

name: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich Einkauf

documentType: awardNotice

title: Seekabel Männedorf - Wädenswil

description: Los 1 Bergung des Kabels, Leitungsbau und Verlegung von Mittelspannungs- und Glasfaserkabel Los 2 Lieferung und Begleitung während der Verlegung von Mittelspannungs- und Glasfaserkabel gemäss den Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis:: 50
Technischer Bericht, Entsorgungskonzept, Notfallkonzept:: 20
Referenzen:: 15
Terminprogramm:: 10
Lehrlingsausbildung:: 5


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

description: Le mandat concerne la phase d'étude et la phase de réalisation de la requalification de l'espace public des RC 319, 401 et 448, sur le territoire des commune de Cheseaux-sur-Lausanne et Lausanne, sur une longueur d'environ 1300 m. Le projet prévoit le doublement des voies des giratoires de Bel-Air et de Mon-Repos et le passage à 2 × 2 voies sur les zones d’approche, l’aménagement d’une voie de bus en approche du giratoire de Mon-Repos sur la RC 319, la reconstruction de la passerelle modes doux au niveau du giratoire de Bel-Air, ainsi que la réfection de la chaussée et de ses équipements.Les prestations sollicitées comprennent l'étude du projet (depuis l'avant-projet), les démarches d'autorisation, l'appel d'offres des travaux, le projet d'exécution, la direction des travaux, la mise en service et l'achèvement. Le mandat comprend les prestations d'ingénieur civil comme mandataire principal, ainsi que les prestations géométriques (relevés et implantations).

title: RC 401, Cheseaux-sur-Lausanne et Lausanne — requalification des giratoires Bel-Air et Mon-Repos du contournement sud de Cheseaux-sur-Lausanne — prestations de services d'ingénieur civil mandataire principal et prestations géométriques

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Place de la Riponne 10


name: Service des ponts et chaussées du Canton de Fribourg

title: PCAM RN-2017 Gravière de Grenilles "Contramont"

description: Remise en état de la gravière de Contramont, aménagement de pistes d'accès, aménagement en faveur de la nature, construction d'un bassin d'infiltration et construction de parois à hirondelles. L'entreprise devra également assurer l'entretien des étangs, des falaises à hirondelles, des haies et des prairies non agricoles pendant les 5 premières années suivant la fin des travaux. Quantités principales : Excavation : m3 40’000 Remblais : m3 48’000 Transport sur chantier : m3 50’000 Transport à la décharge : m3 7'000 Fourniture de terre végétale : m3 5’100 Fourniture de compost : m3 80 Fourniture de terre argileuse : m3 1’650 Fourniture de grave, graviers et blocs : m3 2’200 Fourniture de matériaux de remblais : m3 7'000 Fourniture de fertilisants : kg 2’500 Fourniture de sable : m3 2’200 Ensemencements : m2 25’000 Plantations : pce 990 Zones marécageuses : m2 14’000 Prairies humides : m2 6’600

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Einwohnergemeinde Utzenstorf; Vennersmühle-Wasserversorgung, Burgdorf; Onyx Energie Netze, Langenthal; Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis IV; BLS Netz AG, Bern

title: Werkleitungs- und Strassenbausanierung Utzenstorf, 4. Etappe

description: Hauptarbeiten mit groben Massangaben: Sanierung Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen (Einwohnergem. + Vennersmühle): - Neubau Mischabwasserleitung DN 500 + 600mm, L = 775m - Neubau Regenabwasserleitung DN 150mm, L = 180m + DN 250, L = 140m - Grabarbeiten Wasserversorgung DN 300mm, L = 720m - Grabarbeiten Wasserversorgung DN 150mm, L = 180m - Grabenloser Rohrvortrieb unter Bahnlinie für Wasserversorgung (DN 500mm) und Mischabwasserleitung (DN 600mm) je 30m. - Wiederinstandstellung Strassenoberbau im Grabenbereich und teilweise Deckbeläge ganze Strassenbreite sowie Randabschlüsse. Kabelrohrblock (Onyx): - Neuer Kabelrohrblock, L = 960m Sanierung Landshutstrasse (TBA Kt. Bern, OIK IV): - Ersatz Oberbau im Fahrbahnbereich (L = 260m) - Neuer Gehweg (L = 190m) - Anpassungen Gartenmauern Vorplatz + Tempo 30 Bahnhof BLS (BLS Netz AG): - Oberbau- und Belagsarbeiten im Bereich Bahnhofvorplatz

eligibilityCriteria: Vollständigkeit und rechtsgültige Unterzeichnung von Angaben und Angebot.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität / Leistungsfähigkeit: 30
Preis: 70
Qualität / Leistungsfähigkeit: 30


title: Sanierung Lielistrasse (Strassen- und Tiefbau)

description: Neubau Werkleitungen: 290m Wasserleitung Guss Ø150, 200m Schmutzwasserleitung SBR Ø400, 85m Regenwasserleitung PP/ SBR Ø400, 240m EW Leerrohre. Umbau Regenüberlauf, Abänderung Kontrollschächte. Verschmälerung Fahrbahn zugunsten von Grünstreifen und Trottoirverbreiterung. Belagsersatz.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: N2, EP17 Area multiservizi Giornico, SC/BHU

description: Prestations de mandataire pour le support au Maître d’ouvrage (SC/BHU). En qualité de support au donneur d’ordres, le chargé s’assume les tâches de conduire et de coordonner les œuvres; il gère, surveille, et conduit la réalisation des œuvres telles que la direction générale des travaux ainsi que la fonction de liaison entre les Maître d’ouvrages (Direction générale des travaux) et les responsables des Directions locales des travaux (DLL). Le SC/BHU s’occupera, entre autres, de la préparation des documents pour les appels d’offres pour prestations de mandataire, du choix des Directions locales des travaux (DLL) et du groupe «Environnement» qui devra se charger des phases de projet exécutif et de la supervision de la direction locale des travaux. Le SC/BHU devra aussi soutenir la Direction générale du projet de l’USTRA/OFROU dans toutes ses tâches.

eligibilityCriteria: Ont le droit de participer les bureaux d’ingénierie de génie civil ayant élu domicile professionnel dans les pays signataires de l’Accord international sur les marchés publics (GPA) du 01.01.2006, qui garantit la réciprocité aux mandataires suisses. Les responsables du projet doivent être inscrits au Registre suisse de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement, niveau A (REG A), ou être en possession d’un titre d’étude académique équivalent. Le bureau d’études, respectivement tous les bureaux d’études constituant la communauté de soumissionnaires, doivent être en règle concernant le paiement des charges sociales (pour la Suisse: AVS/AI/APG/AC, SUVA/AFC ou institut équivalents, assurance perte de gain, maladie, caisse de pension LPP, cotisations professionnelles, impôts à la source, respect du CCT, certification impôts cantonaux et communaux entrés en force); les candidats provenant de l’Union Européenne devront joindre les déclarations remises par les autorités prévues par les articles 29 et 30 de la Directive Services 92/50/CEE.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Ingenieurleistungen für Heizungs-/Lüftungs-/Kälte-/Klima-/Sanitärinstallationen und Fachkoordination.

description: Gesamtleistung Planung Heizungs-/Lüftungs-/Kälte-/Klima-/Sanitäranlagen als Spezialist inkl. Fachkoordination.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Service bâtiments et technique, à l'attention de Cyril Pécora,78, avenue de la roseraie, 1211 Genève 14, Suisse

title: CUBI 2015 CFH 243 Hydraulique (distribution)

documentType: cancellationDetails

description: Fourniture et mise en place d'une installation hydraulique Eau-surchauffée, Chauffage et Eau glacée basse température

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Modulbau Primarschule (MB-PS), Mettmenstetten

description: Im Dokument A beschrieben.


name: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Centre de MicroNanoTechnologie (CMI)

awardCriteriaDetails:
Évaluation technique servant à déterminer l'adéquation de l'offre à nos besoins actuels et prévisibles (protection de l'investissement), compte tenu de l'évolution rapide des exigences liées à la recherche.:
Évaluation financière.:
Évaluation générale.:

street: Bâtiment BM - Station 17


name: TECAS SA,Chemin du Pont-du-Centenaire109, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

name: Département des Finances - OBA Office des Bâtiments,Bd Saint-Georges 16, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: AEM Ancienne Ecole de Médecine - Lot 26100 Ascenseur et monte-charge

description: Rénovation et transformation de l'Ancienne Ecole de Médecine et construction d'une annexe.


name: Fachhochschule Nordwestschweiz, Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch

description: Rahmenvertrag zur Beschaffung von Monitoren und weiterem IT-Material über einen Hersteller oder Vertriebspartner.

description: Rahmenvertrag zur Beschaffung von IT-Hardware für Arbeitsplätze (AP) mit OS Microsoft/Linux über einen Systemhersteller.

description: Rahmenvertrag zur Beschaffung von IT-Hardware für Arbeitsplätze (AP) mit OS macOS (Apple) über einen Vertriebspartner.

title: Rahmenverträge zur Beschaffung von IT-Hardware für die Arbeitsplätze der FHNW

description: Die FHNW sucht einen oder mehrere zukünftige Dienstleistungspartner/Hersteller mit denen Sie je Los einen Rahmenvertrag zur Beschaffung der IT-Hardware (HW) für die Arbeitsplätze (AP) der FHNW abschliessen kann. Der Beschaffungsgegenstand, die Lose sind über 5 Jahre zu offerieren. Mit der Vergabe der Dienstleistung behält sich die FHNW die Möglichkeit auf Folge-Aufträge nach freihändiger Vergabe vor. Die Beschaffung von IT-Hardware für die Arbeitsplätze (AP) der FHNW wird in drei Lose unterteilt.

eligibilityCriteria: 02.09.2016 Kosten: Keine


name: Association social Loft p.a Alain Dreier btb SA

title: Ecoquartier de la Jonction - bâtiment FVGLS - CFC 225.2 Isolation dalle sur rez.

description: Construction d'un immeuble d'habitation de six étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références:
Organisation:
Formation:

street: 2 place de l'Église


name: EAA - Ensemble & ANG Architecture, à l'attention de M. Philippe André,p.a Avenue du Grey 1, 1004 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0216420050, E-mail:

title: CLE F - 555 Déménagements - Déménagements spéciaux

description: Déménagement, transfert et stockage avant et après travaux d'équipements et matériel sensible et moins sensible ainsi que du mobilier dans un bâtiment restant en exploitation.

eligibilityCriteria: Visite organisée du site d’exécution obligatoire. Conformément aux critères cités dans le documents.


name: Girsberger AG,Bernstrasse78, 4922 Bützberg, Suisse

name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny,La Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/691.53.61, Fax: 021/691.53.66, E-mail:

title: Bâtiment Geopolis - Facultés GSE & SSP

description: Bâtiment Geopolis - Mobilier - Chaises de bureau

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


title: Personaldienstleistungen.

description: Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) müssen laufend Stellen durch natürliche Fluktuation oder andere Abgänge neu besetzen. Zu diesem Zweck schreiben die BVB Personaldienstleistungen für die Bereiche „technisch“, „kaufmännisch“ und „Management“ aus. Ziel ist es, pro Bereich auf ca. 3 Anbieter zurückgreifen zu können.Die Ausschreibung besteht aus 4 Losen mit folgender Aufteilung:Los 1: Personalberatung technische Berufe.Los 2: Personalberatung kaufmännische Berufe.Los 3: Executive Search.Los 4: Assessment.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualifikation:

Basler Verkehrs-Betriebe, BVB

street: Claragraben 55

Wilhelm AG, Zürich

street: Theaterstraße 18

Adecco Ressources Humaines SA

street: Rue des Fontenailles 16

BDO AG

street: Biberiststraße 16

MPB Recruitment Group AG

street: Kirschgartenstraße 14

Metaberatung GmbH

street: Alte Post

MPW Beratungsteam AG

street: Limmatquai 76

Benoit Consulting AG

street: Falkenplatz 11


title: Elektrisch motorisierter Abfallsauger mit einem Selbstantrieb

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Metron Raumentwicklung AG,à l'attention de Kati Grzybowski, Stahlrain 2, 5201 Brugg, Suisse, Téléphone: 056 460 91 11, E-mail:

title: Ausschreibung Bauherrenvertretung

description: Die Regionales Pflegezentrum Baden AG beabsichtigt, nach Abschluss des Studienauftrags ab Januar 2019, das Mandat der Bauherrenvertretung zur Umsetzung der Strategie 2015+ für die bevorstehenden Projektierungs-, Ausschreibungs- und Realisierungsphasen (SIA-Phasen 3-5) zu besetzen und den aufgrund der Eignungs- und Zuschlagskritierien bestplatzierten Anbieter mit diesem Mandat zu betrauen. Der Bauherrenvertreter soll – aufbauend auf einer umfassenden und breit abgestützten Vorbereitungsphase seitens Auftraggeberschaft – die operative, bauherrenseitige Projektleitung sowie treuhänderische Leistungen übernehmen. Die Bauherrenvertretung ist insbesondere verantwortlich für die übergeordnete Koordination / Steuerung des Bauprojektes im Sinne der Bauherrschaft sowie deren Vertretung im Rahmen der zugewiesenen Kompetenz.

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Ausschreibung steht allen qualifizierten Firmen mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt, offen. Weiteres siehe Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Zuschlagskriterium 1: Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Anbieters / Qualifikation Schlüsselpersonen: 35
Zuschlagskriterium 2: Auftragsanalyse: 25
Zuschlagskriterium 3: Honorarangebot: 25
Zuschlagskriterium 4: Präsentation und Gespräch: 15
Erläuterungen: Anbieter, welche aufgrund der Bewertung der Zuschlagskriterien 1–3 rechnerisch die Möglichkeit haben, den Zuschlag für das Mandat zu erhalten, werden zu einer Präsentation ihres Angebotes sowie einem Gespräch eingeladen. Anbieter, welche auch mit der Maximalpunktzahl den Zuschlag nicht mehr erreichen können, werden nicht eingeladen.:


title: Ingenieurdienstleistungen Erweiterung Fassungssystem Kiesen

description: Im Bereich Uetendorf/Uttigen/Kiesen plant der Wasserverbund die Erschliessung zusätzlicher Fassungsstandorte mit einer Kapazität von 25000 bis 50000 l/min. Ein entsprechendes Vorprojekt liegt vor und das Plangenehmigungsverfahren läuft. Es ist vorgesehen das Vorprojekt zu überprüfen und anschliessend zu realisieren. Es werden Heberleitungen von ca. 4,5 km Länge in Dimensionen von ca. 1m Durchmesser und diverse Bauwerke, inklusive anspruchsvollen Gewässerquerungen erstellt.

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 40
Schlüsselpersonen Projektleitung: 25
Schlüsselpersonen Projektleitung Stv: 20
Präsentation: 15
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 40
Schlüsselpersonen Projektleitung: 25
Schlüsselpersonen Projektleitung Stv: 20
Präsentation: 15


name: Ville de Bienne, direction de l'action sociale et de la sécurité, département de la sécurité publique, protection civile

description: Préparation, planification et réalisation du contrôle périodique des abris à Bienne selon les consignes de la Confédération (OFPP), du Canton de Berne (OSSM) et de la Ville de Bienne.

title: Contrôle périodique des abris à Bienne

street: Rue Centrale 60


name: Einwohnergemeinde Bolligen, Hühnerbühlstrasse 3, 3065 Bolligen

title: GESAMTSANIERUNG OzE BOLLIGEN

description: siehe Ausschreibungsunterlagen Gesamtsanierung Schulanlage OzE 2021-2026 Bolligen

eligibilityCriteria: - Das Angebot ist auf den abgegebenen Unterlagen einzureichen - Unternehmervorlagen sind nicht zulässig - Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein - die geforderten Nachweise (Punkt 3.8) sind beizulegen - Alle Unterlagen sind mit dem Anbieter und dem Vermerk "GESAMTSANIERUNG OZE BOLLIGEN“ zu versehen - Eingabe der Angebote in Schweizer Franken Alle Teilnahmebedingungen müssen erfüllt sein.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis: 80
ZK2 Referenzobjekte 1 und 2: 20
Erläuterungen: Gemäss Lastenheft der Ausschreibung:


name: Nencki AG,Aarwangenstrasse 90, 4901 Langenthal, Suisse

name: RailTech SA, à l'attention de Guy Badel,Case Postale 1426, 1820 Montreux, Suisse, E-mail:

title: Etude, conception, fabrication, livraison et mise en service d’un banc de test neuf pour les bogies de chemin de fer pour différents écartements pour la société RailTech SA.

description: Banc de test bogie-Bogie Testing Banc de test servant à contrôler les bogies une fois révisés. Plusieurs tests sont effectués afin de qualifier le bogie selon les normes en vigueurs. L’équipement aura la capacité de tester tous les différents type de bogies. Les écartements de voie seront variables (800, métrique et standard). Le banc sera installée dans un nouvel atelier de révision et d’entretien des bogies de véhicules ferroviaires.

eligibilityCriteria: Voir documents de l'appel d'offres


description: Fourniture et pose d'environ 580 ml de garde-corps (détail en soumission).

title: REP -complexe scolaire et sportif du reposoir — serrurerie extérieure.

IttenBrechbühl SA

street: Avenue d'Ouchy 4


title: N01, 080003, EP LEBI, EP Lenzburg - Birrfeld / Bauleistung Nachtrag (Aabachviadukt)


name: Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, Via Nouva 3, 7503 Samedan

title: Krankentaggeldversicherung gemäss VVG, sowie Unfallversicherung gemäss UVG und Unfallzusatzversicherung gemäss VVG

description: simap.ch 11.07.2022


title: Centre d'usinage pour l'atelier D-ITET de l'ETH Zurich


name: Consortium Pylônes Simplon c/o PraderLosinger

name: Energie Ouest Suisse (EOS) Direction Transport

street: Chemin de Mornex 10

street: Route de Vissigen 110


name: Atelier drü Architektur + Bauleitungen AG

title: Pflegeheim Sarganserland, 8887 Mels – Bedachungsarbeiten.

description: Das bestehende Pflegeheim wird umfassend saniert und erweitert. In einer ersten Phase wird der West- und Nordtrakt realisiert. Das bestehende Gebäude wird während der ganzen Bauzeit von den Betreibern genutzt. In einer zweiten Phase werden die Bewohner in die Neubauten umziehen. In einer dritten Phase wird der bestehende Bereich saniert und umgebaut. Der Pflegebetrieb wird während der ganzen Bauzeit aufrecht erhalten (Bauen unter Betrieb).

street: Industriestraße 1A


name: IGS Informatikgesellschaft für Sozialversicherungen GmbH

title: Oracle Lizenzen (für ELAR) renewal & Nachlizenzierung und optionaler renewal für Folgejahre

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Commune de Satigny, Service aménagement, infrastructures et environnement

description: Agencement Cuisine Professionnelle et hotte de ventilation

title: SAT3 Agrandissement "Ecole-Mairie" et piscine

street: Rampe de Choully 17


title: Neubau Schulanlage Mühlematten, Villmergen.

description: Schulhaus- und Sporthallengebäude GV 416 Gebäudevolumen nach SIA 416 m³ 29 768 Sichtbeton und Montagebau in Holz Anspruchsvolle Abdichtung und Haustechnikeinlagen.

procurementMethod: selective

street: Schulhausstraße 17


name: Stadt Zürich Departement der Industriellen Betriebe

title: Energieverbund Zürich Altstetten


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Ce résumé fait référence au texte allemand. Le service demandeur là cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6 Toutes les tâches nécessaires à l’établissement des offres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que dans la documentation générale. En résumé, la prestation suivante doit être fournie: «Nouveau bâtiment du Musée d’histoire naturelle et des Archives de l’Etat de Bâle, CFC 272.31 Vitrages intérieurs» dans le domaine du type d’ordre indiqué au point 2.5 du texte allemand. Les données concernant le lieu d’exécution et la date sont précisées aux points 2.7 et 2.13 du texte allemand. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

description: Der gemeinsame Neubau des Naturhistorischen Museums Basel und des Staatsarchivs Basel-Stadt im Quartier St. Johann erzeugt Synergien in Nutzung und Betrieb von gemeinsamen öffentlichen und betrieblichen Bereichen sowie der Infrastruktur. Mit dem Neubauprojekt werden die infrastrukturellen Probleme gelöst, die Publikumsorientierung ausgebaut und die bedeutenden Sammlungen und Archive künftig unter optimalen klimatischen und sicherheitstechnischen Bedingungen an einem einzigen Standort bewahrt, erforscht und mit einem innovativen Konzept einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Das Gebäude wird gemäss Vorgabenkatalog Minergie-Eco erstellt. Die Submission BKP 272.31 Innere Verglasungen beinhaltet die Arbeiten zu den Inneren Verglasungen, wie runde und quadratische Innenfenster, sowie die Trennwände aus Glas inkl. den Türen aus Glas in den Trennwänden.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Ukraine Verordnung ATB 4: Sprachkenntnisse Schlüsselpersonen

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzauftrag Schlüsselperson Projektleitung: 30


title: Stahlbau PU Mitte und Quartierverbindung, Stahlbau Gleise 7+8

description: Erstellung von Stahlbaukonstruktionen zur Überdachung von zwei Kopfbauten mit Baldachin sowie Perronädcher inkl. den notwendigen Baustelleninstallationen. Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen zwei separate Teilprojekte. Teilprojekt Neubau PU Mitte und Quartierverbindung: Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im wesentlichen folgen-de Arbeiten: • Herstellung und Montage einer Überdachung aus Stahl von zwei Kopfbauten mit jeweils einer Baldachinverglasung. Hauptmengen: Stahlkonstruktion Kopfbau Nord bestehend aus: Tonnage Stahl normale Qualität: 170 t Tonage Stahl hochwertige Qualität: 19 t Glasflächen Baldachin: 790 m2 Stahlkonstruktion Kopfbau Süd bestehend aus: Tonnage Stahl normale Qualität:200 t Tonage Stahl hochwertige Qualität:41 t Glasflächen Baldachin:760 m2 Teilprojekt Neubau Gleise 7+8: Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im wesentlichen folgen-de Arbeiten: • Stahlkonstruktion Perrondach Gleis 8 (bis Anschluss West zum Projektperimeter PU Mitte und Quartierverbindung Kopfbau Nord). • Stahlkonstruktion Perrondächer Gleise 6/7 und 4/5 (gesamte Länge). • Stahlkonstruktion Perrondach Gleise 2/3 bis Anschluss Ost und West zum historischen Perrondach. Hauptmengen: Stahlkonstruktion Perrondach Gleis 8 bestehend aus: Tonnage Stahl normale Qualität: 132 t Stahlkonstruktion Perrondach Gleis 6/7 bestehend aus: Tonnage Stahl normale Qualität: 176 t Stahlkonstruktion Perrondach Gleis 3/4 bestehend aus: Tonnage Stahl normale Qualität: 169 t Stahlkonstruktion Perrondach Gleis 2/3 Teil Ost und West bestehend aus: Tonnage Stahl normale Qualität: 132 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil):
2. Qualität (mit qualitativem Mindestwert):
Die Qualität wird anhand folgenden Subkriterien beurteilt.:
1. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
(Mindestwert: 3.0,: 40
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und:
der Leistungsannahmen.:
- Konzept der Baustellenlogistik, Transportwege und Baustellen-:
installation.:
2. Qualifikation und Verfügbarkeit des vorgesehenen Schlüsselpersonals:
(Mindestwert: keiner,: 30
Referenzen über 2 vergleichbare Objekte im Stahl- und:
Fassadenbau der letzten 10 Jahre, der am Projekt beteiligten:
Schlüsselpersonen und Angaben über deren Verfügbarkeit.:
- Projektleiter:
- Stellvertreter Projektleiter:
- Vorarbeiter:
- Stellvertreter Vorarbeiter:
3. Gewähr für Einhaltung Termin:
(Mindestwert: keiner,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
- Bestätigung Einhaltung der Termine im Bauprogramm:
4. Auftragsanalyse mit Aufzeichnung erkennbarer Risiken:
(Mindestwert: keiner,: 10
Nachweis::
- Auftragsanalyse mit Einschätzung der Risiken:
- Aufzeigen eines projektbezogenen Qualitätsmanagements unter Berücksichtigung der Risiken:
Nutzwert =:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert (300) erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist. Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regieanteil):
2. Qualität (mit qualitativem Mindestwert):
Die Qualität wird anhand folgenden Subkriterien beurteilt.:
1. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
(Mindestwert: 3.0,: 40
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und:
der Leistungsannahmen.:
- Konzept der Baustellenlogistik, Transportwege und Baustellen-:
installation.:
2. Qualifikation und Verfügbarkeit des vorgesehenen Schlüsselpersonals:
(Mindestwert: keiner,: 30
Referenzen über 2 vergleichbare Objekte im Stahl- und:
Fassadenbau der letzten 10 Jahre, der am Projekt beteiligten:
Schlüsselpersonen und Angaben über deren Verfügbarkeit.:
- Projektleiter:
- Stellvertreter Projektleiter:
- Vorarbeiter:
- Stellvertreter Vorarbeiter:
3. Gewähr für Einhaltung Termin:
(Mindestwert: keiner,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
- Bestätigung Einhaltung der Termine im Bauprogramm:
4. Auftragsanalyse mit Aufzeichnung erkennbarer Risiken:
(Mindestwert: keiner,: 10
Nachweis::
- Auftragsanalyse mit Einschätzung der Risiken:
- Aufzeigen eines projektbezogenen Qualitätsmanagements unter Berücksichtigung der Risiken:
Nutzwert =:
Von den Angeboten, welche die geforderten Mindestnoten und den qualitativen Zielwert (300) erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist. Für den Angebotsvergleich werden die ausgeschriebenen Regiearbeiten mit berücksichtigt, jedoch nicht in den Vertrag aufgenommen.:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Schulhaus Kirschgarten; BKP 274 Spezialverglasungen Brandschutzabschlüsse Glas – Metall EI 60/EI30

description: Herstellung und Lieferung von Spezialverglasungen als Brandabschlüsse EI 60 Festverglast, Türen Edelstahl mit Glasfüllungen EI 30. Konstruktion und Profilsystem nach VKF Zertifiziert mit den erforderlichen Konformitätserklärungen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Neubau Schulhaus Beunden Ost, 2560 Nidau

description: Baugrubenaushub für Neubau Schulhaus, inkl. Pfählung für Gebäude und Baukran. Inkl. Baustelleneinrichtung für Bauleitung.

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Lieferung und Montage von Lüftungsanlagen für Kindergarten Neubau

title: BKP 244 Lüftungsanlagen

Volksschulgemeinde Wängi

street: Steinlerstrasse 9


title: Ilanz-Vrin Belagsarbeiten

description: Fräsen 5'800 m2; Belag AC T 16/22 N 600 t; Belag AC TD 16 L 450 t; Belag AC 8 N 30 t; Fundationsmaterial 50 m3


title: Sanierung und Erweiterung Turnhalle/Aula Hindelbank > BKP 250 Sanitärinstallationen

description: Sanierung und Erweiterung - Turnhalle - Aula - Schulküche BKP 250 Sanitärinstallationen - Demontagen und Anpassungen - Provisorien - Sanitäre Installationen WC/Duschanlagen - Verteilung Warm- und Kaltwasser - Versorgungsleitungen - Minergiestandard

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


name: ETAVIS TSA SA,Avenue de Sévelin46, 1004 Lausanne, Suisse

name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des approvisionnements,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: +41 (0) 21 626 10 20, E-mail:

title: Travaux ELM - Amélioration des stations du m1

description: Le présent appel d'offres porte sur la modernisation des stations du métro M1 et plus particulièrement la modification du principe d'alimentation électrique basse tension et la mise à terre des équipements des quais ainsi que la migration des supports de transmission cuivre sur fibres optique. L'objectif étant également de profiter des travaux pour séparer les locaux des sous-stations de manière à dissocier physiquement les équipements des installations de sécurité de ceux de la basse tension. Cet appel d'offre couvre les domaines suivants : - Distribution générale en basse tension (400VAC) - Distribution en basse tension de chaque station (400VAC ; 230VAC) - Mise à terre dans chaque station et locaux - Vidéo surveillance - Sonorisation - Éclairage - Supports de transmission dans chaque station - Adaptation du système de gestion

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Sanierung Alpenblick, Bettwiesen

description: Strassen- und Werkleitungsbau

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Qualität: 20
Objektanalyse: 20
Termin: 10
Organisation: 10


title: Hochwasserschutz Ovel da Staz - Los Cuorta St. Moritz Wasserbau, Baumeisterarbeiten

description: Wasserbau Baumeisterarbeiten Obere Eindolung KM 0.214 - 0.289 Die Bauarbeiten Los Cuorta umfassen: Abschnitt Via Surpunt: Neubau Eindolung (Betonkanal) Ovel da Staz (Temporäre) Wasserhaltung Neubau Einlaufbauwerk Eindolung und Wasserhaltung Neubau Auslaufbauwerk Eindolung und Wasserhaltung Werkleitungsarbeiten Bau Verkehrsberuhigungsmassnahmen (Fahrbahnschwelle) und Wiederherstellung betroffene Strassenabschnitte Via Surpunt, inkl. Strassenentwässerung Belagsarbeiten Abschnitt Haus Suvretta: Baugrubensicherung (Rühlwand) Neubau Eindolung (Betonkanal) Ovel da Staz Temporäre Wasserhaltung Werkleitungsbau Abschnitt Via Cuorta: Neubau Eindolung (Betonkanal) Ovel da Staz Temporäre Wasserhaltung Neubau Einlaufbauwerk Eindolung und Wasserhaltung Abbruch und Neubau Lawinenschutzmauer, inkl. Vormauerung Werkleitungsarbeiten Wiederherstellung betroffene Strassenabschnitte Via Cuorta, inkl. Strassenentwässerung und Belagsarbeiten

awardCriteriaDetails:
Preis/Preiswahrheit: 50
Bauablauf/Termine: 25
Qualität: 25
Weitere Angaben in den Unterlagen:


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Benjamin Bartmann,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 02, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Le projet comprend une construction modulaire en bois préfabriquée, à un étage, sans cave, y compris un couloir la reliant au bâtiment principal. Cette construction modulaire abritera des places de travail et de laboratoire ainsi qu’un local pour les installations techniques. Dans le bâtiment principal actuel, il est prévu de mettre en place de nouvelles installations sanitaires ainsi que d’adapter les installations de réfrigération. Le présent appel d’offres a pour objectif de mandater un entrepreneur général pour l’exécution du projet de construction ainsi que la mise en service du bâtiment et sa réception clés en main. Tous les travaux (conduite des travaux, construction en bois, fenêtres, ferblanterie, toiture, installations techniques, aménagements intérieurs, laboratoire, aménagements extérieurs, nettoyage du bâtiment etc.) doivent être exécutés par l’entrepreneur général.

description: Das Bauvorhaben umfasst einen eingeschossigen, vorfabrizierten Holzmodulbau ohne Unterkellerung, inklusive einem Verbindungsgang zum bestehenden Hauptgebäude. Der Holzmodulbau beinhaltet Schreib- und Laborarbeitsplätze, inklusive einem Technikraum für die haustechnischen Anlagen. Im bestehenden Hauptgebäude sind neue WC-Anlagen und Anpassungen der Kälteanlage vorgesehen. Die vorliegende Ausschreibung hat zum Ziel, einen Generalunternehmer mit der Ausführung, der Inbetriebnahme sowie der schlüsselfertigen und gebrauchstauglichen Übergabe des Bauvorhabens zu beauftragen. Alle Arbeitsgattungen (Baumeister, Holzbau, Fenster, Spengler, Bedachung, Haustechnik, Innenausbau, Labor, Umgebung, Baureinigung etc.), inklusive der Bauleitung, sind durch den Generalunternehmer zu erbringen.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Fakultative Besichtigung: 31.01.2014 Weitere Teilnahmebedingungen: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preisangebot: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preisangebot: 100


description: Lizenzen und Dienstleistungen für die Realisierung eines Managementinformationssystem MIS in den Zürcher RehaZentren.Zuzüglich Leistungen für Wartung und Betrieb der MIS-Software.

title: Managementinformationssystem MIS

description: Managementinformationssystem MIS.

Zürcher RehaZentren

street: Faligbergstrasse 7

DH HealthCare Switzerland AG

street: Stettbachstrasse 7


name: DGIP - DAI, à l'attention de Marc Haller,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: EPSIC - Assainissement des installations techniques

description: Installations électriques liées aux CVS, lustrerie, stores, photovoltaïques et câblage informatique

eligibilityCriteria: Français


name: Marti Construction SA, succursale de Satigny,Rue du Pré-Bouvier 7, 1217 Meyrin, Suisse

name: Strategic Procurement, à l'attention de Ronan GAYME,Dammstrasse 3, 5070 Frick, Suisse, E-mail:

title: Sous Station Foretaille 220 kV - Bâtiment

description: Industrial Hochbau als Generalunternehmer

eligibilityCriteria: Der Anbieter trägt sämtliche Kosten, die mit der Erstellung des Angebotes in Zusammenhang stehen. Dazu gehören unter anderem Kosten für Besuche, Reisen und alles Notwendige, was direkt oder indirekt für die Erstellung des Angebotes erforderlich ist. Das Submissionsverfahren kann aus den im Gesetz genannten Gründen, z.B. wegen fehlendem Wettbewerb, entschädigungslos abgebrochen werden. Weiter behält sich der Besteller das Recht vor, das Submissionsverfahren entschädigungslos abzubrechen, wenn die nötigen behördlichen Bewilligungen wie Konzessionserteilung, Baubewilligungen oder die internen Organe die finanziellen Mittel nicht sprechen oder keine Genehmigung erteilen. Das Angebot mit sämtlichen Dokumenten muss unter Berücksichtigung sämtlicher in der Schweiz im Zeitpunkt der Angebotseinreichung geltenden gesetzlichen Bestimmungen und technischen Standards, wie Normen, Richtlinien etc. (IEC / SIA / SNV oder gleichwertige) ausgearbeitet werden. Sämtliche Bezüger der Ausschreibungsunterlagen sind verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln. Sämtliche vom Besteller zur Verfügung gestellten Projektgrundlagen stehen im geistigen Eigentum des Bestellers. Der Anbieter hat einen urheberrechtlichen Schutz an seinem Angebot. Der Besteller ist nur berechtigt, die darin enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vergabeverfahren zu nutzen. Jede Veröffentlichung oder anderweitige Weitergabe dieser Informationen an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters. Bedingungen für Bietergemeinschaften gemäss Ziffer 3.5 Bedingungen für Subunternehmer gemäss Ziffer 3.6

awardCriteriaDetails:
BAT-CAD1 – Preis (Details gemäss Verfahrensanweisung): 60
BAT-CAD2 – Schlüsselpersonen (Details gemäss Verfahrensanweisung): 20
BAT-CAD3 – Auftrags- und Risikoanalyse (Details gemäss Verfahrensanweisung): 20


name: Commune de Leytron, à l'attention de Alexandre Petitpierre,Place de la Maison de Commune 1, 1912 Leytron, Suisse, Téléphone: 027 305 10 00, E-mail:

title: Fourniture et pose de stores à lamelle

description: Fourniture et pose de store à lamelle

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.


title: K10 Kloten - Bülach Nord, Vorbereitung Mittelstreifen; beinhaltend Rückbau best. Mittelstreifen, Anpassungen Werkleitungen, prov. Belagseinbau.

description: Für spätere, umfassendere Instandsetzungsarbeiten (inkl. verschiedener Verkehrsphasen) wird der Mittelstreifen im Bereich Kloten Nord bis Bülach West als Vorarbeit prov. befestigt (Länge = ca. 7‘000 m). Hierfür sind diverse kleinere Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten, der Ersatz der Fundationsschicht (definitiv), eine Belagsergänzung im Mittelstreifen (provisorisch) geplant. Folgende Arbeiten sind für den Anbieter vorgesehen: - Rückbau bestehendes Fahrzeugrückhaltesystem sowie diverse Fundamente und Schächte im Bereich Mittelstreifen (komplette Länge). - Abtrag und Entsorgung belasteter Boden (komplette Länge) - Erstellen diverser Entwässerungsprovisorien. - Abbruch und Erstellen definitive Kanalisation im Abschnitt Bülach West (Länge ca. 150 bis 200 m). - Erstellen diverser Werkleitungsquerungen (nur Mittelteil) – definitiv. - Einbau prov. Belag inkl. Nachfräsen beider Ränder (komplette Länge). - Aushub und Ersatz Fundationsschicht - Erweiterung Unterhaltsbucht zu Nothaltebucht nach Abschluss der Arbeiten im Mittelstreifen. Folgende Arbeiten sind für den Anbieter nicht vorgesehen: - Einrichten und Entfernen prov. Verkehrsführung. - Erstellen definitives Fahrzeugrückhaltesystem im Mittelstreifen. - Sämtliche prov. und definitiven Markierungen. Hauptmengen: - Abbruch FZRS 15‘000m - Belag liefern/einbauen 5‘200t - Belagsabbruch 3‘200t - Aushub belastet (fest) 4‘400m3 - Aushub unbelastet (fest) 1‘600m3 - Kanalisation Neubau DN 700/800160m - Querungen RBA (2-8 Rohre, ca. 6m) 27St. - Umbau Schacht (Konus Abbruch) 60St. - Komplettersatz Schachtabdeckungen (KS) 65St. - Komplettersatz Schachtaufsätze (SA) 65St. - Einbau Fundation (fest) 3‘500m3

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Schlüsselpersonen: 15
Bauprogramm: 15
Auftragsanalyse: 10
Preis: 60
Schlüsselpersonen: 15
Bauprogramm: 15
Auftragsanalyse: 10


name: Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG)

description: Fenster und Fenstertüren für gesamtes Bauprojekt.

title: Lindenpark, Balsthal

street: Einschlagstraße 64


title: BKP 421 Umgebungsarbeiten

description: Terrainveränderungen, Einfriedungen in Beton, Asphaltierarbeiten; Gerätemontagen; Pflanzarbeiten, Montage Kunstobjekte etc.

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzen des Anbieters: 20
Qualität / Organisation: 10


name: NORBA GE SA,route des Jeunes7, 1227 Les Acacias, Suisse

name: Commune d'Anières, à l'attention de Anne Bosshard,Route de la Côte-d’Or 1, 1247 Anières, Suisse, E-mail:

title: Avallons 44 à 50, Anières - Lot 27330 Menuiserie courante

description: Rénovation et transformation de 4 petits immeubles de logements. Les travaux seront exécutés par étapes; allée par allée.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral du personnel (OFPER), Centre de formation de l'administration fédérale (CFAF)

title: (14121) 614 Mise en œuvre de la formation Hermes 5

description: Le présent appel d'offres porte sur les prestations liées aux formations Hermes pour la période du 1.1.2015 au 31.12.2018 concernant la prestation de base et du 01.01.2015 au 31.12.2022 avec l'option I (cf. chap. 2.2.1.1). La période concernant l'option II s'étend du 1.1.2015 au 31.12.2022 (cf. chap. 2.2.1.2). Ces formations seront dispensées en allemand et en français:L'adjudicateur détermine les thèmes et sujets à traiter par cours, fixe les dates et prescrit la documentation de cours à utiliser.Les cours auront principalement lieu dans les locaux informatiques de l'administration fédérale, à Berne. Plus rarement, lorsqu'il s'agit de projets de formation, les cours se dérouleront dans divers centres de formation répartis dans toute la Suisse (par ex. à Genève, à Neuchâtel ou à Zurich).Prestation de base (du 1.1.2015 au 31.12.2018) et option I (du 1.1.2015 au 31.12.2022):Enseignement des cours standards en classes conformément aux directives (scénario) de l'adjudicateur:Les modules de formation (en allemand ou en français) sont les suivants:— Hermes 5 introduction, 1 jour (all. ou fr.),— Hermes 5 foundation avec certification, 2 jours (all. ou fr.),— Hermes 5 advanced avec certification, 3 jours (durée du cours ou présence de l'enseignant: 2 jours et demi) (all. ou fr.).Grille quantitative:Sur la base d'estimations (reposant sur les besoins actuels), le volume de cours escompté est le suivant:Volume estimé:Prestation de base: 2015 – 2018, détails voir cahier des charges, Page 8, Point 2.2.1.1Option I: 2015 – 2022, détails voir cahier des charges, Page 8, Point 2.2.1.1Option II (01.01.2015 – 31.12.2022):Cours standard dispensés sous la forme de classes conformément aux directives (scénario) de l'adjudicateur:— Hermes Module IT, demi-journée,— Hermes pour mandants, demi-journée,— Hermes pour apprentis dans le domaine des TIC, 1 jour.Adaptation des cours standard, par ex. en vue de formations spécifiquement liées à des projets au sein de l'administration fédérale:— développement de nouveaux cours de perfectionnement ou de spécialisation et ateliers,— nouveaux cours et ateliers et formations liées spécifiquement à des projets.Grille quantitative:Volume estimé pour l'option II: 2015 – 2022, détails voir cahier des charges, page 9, point 2.2.1.2Règles d'attribution:La grille quantitative relative aux cours est fixée en fonction des besoins. Une planification est établie chaque année, mais elle peut être modifiée selon les inscriptions définitives. L'adjudicateur peut déplacer ou annuler les cours jusqu'à dix jours ouvrables avant qu'ils ne débutent et sans que ces modifications engendrent des frais.Les valeurs indiquées aux chapitres 2.2.1.1 et 2.2.1.2 correspondent au volume total estimé sur la base de valeurs empiriques et d'estimations de la tendance.L'adjudication ne donne pas droit à la fourniture des prestations dans la mesure indiquée, mais uniquement dans la mesure qui s'avèrera nécessaire (demande de cours HERMES).La durée des cours et des certificats et / ou le contenu des cours peuvent varier en fonction de la sortie de nouvelles versions du programme HERMES ou du règlement des examens appliqué par l'organisme de certification TÜV.Chaque cours donné fait l'objet d'une évaluation effectuée par une entreprise externe mandatée par l'adjudicateur. Un formulaire électronique est envoyé aux participants à cet effet (évaluation du cours, cf. annexe 3). Norme d'assurance de la qualité: si la satisfaction des participants est insuffisante (< 5 sur 6 points au max.), des mesures sont prises en accord avec l'adjudicateur. Si la satisfaction générale est inférieure à 4,5 points, une répétition du cours peut être demandée sans frais.

street: Eigerstrasse 71

name: Projet (1472) 614 offre de formation Office

BKI AG

street: Stadthausstrasse 65


title: Ausschreibung Ersatz Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG) im Performance-Contracting

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen

title: Teilrückbau KVA Horgen.

street: Zugerstraße 165

Werner Solenthaler AG

street: Ruderbach 2010


title: H416 Strassenkorr. Brücke Fontanivas, Belagsarbeiten

description: Haftvermittler 3'500 m2; Belag AC 8 N 260 t; Belagsrigole 460 m; Bankette 290 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: Die Regiun Surselva beauftragt den ausgewählten Anbieter mit der Durchführung der periodischen Sammlung von Haus- und Gewerbekehricht sowie dem Transport des Sammelgutes nach Plaun Grond, Via Salavras 20, 7130 Ilanz. Örtlich beschränkt sich der durchzuführende Sammel- und Transportdienst auf die 15 politischen Gemeinden der Regiun Surselva.

title: Sammel- und Transportdienst Haus- und Gewerbekehricht Regiun Surselva

Regiun Surselva

street: Glennerstraße 22 a


name: IWB Industrielle Werke Basel, à l'attention de Projekteinkauf,Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Suisse, E-mail:

title: L'acquisition porte sur un total de 6 groupes électrogènes de secours à moteur diesel avec générateur de différentes puissances. Les groupes électrogènes de secours répondent aux lois et normes actuelles et sont à la pointe de la technologie. Les groupes d'alimentation de secours doivent pouvoir garantir une exploitation en îlot et une exploitation régulée en parallèle au réseau. Il doit être possible d'interconnecter des groupes de même puissance en tant que groupes jumelés.

description: Gegenstand der Beschaffung sind insgesamt 6 dieselbetriebene Notstromgruppen mit Generator in verschiedenen Leistungsgrössen. Die Notstromgruppen erfüllen die aktuellen Gesetze und Normen und sind auf dem neuesten Stand der Technik. Sowohl Insel- wie auch ein geregelter Netzparallelbetrieb muss mit den Notstromgruppen gewährleistet werden können. Eine Zusammenschaltung, der gleichen Leistungsdimensionen, als Twin-Aggregat muss erfolgen können.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen: - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Kaufvertrags - Nachweise der wirtschaftliche Anforderungen - Bestätigung zu E-Invoicing - Bestätigung Einhaltung des IWB-Lieferantenkodex - Bestätigung der Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine - Lieferantenportal - Nachweis der Sprachanforderungen - Bestätigung der Schulung - Bestätigung der Dokumentation

awardCriteriaDetails:
ZK 1 : Angebotspreis: 40
ZK 2 : Technische Kriterien: 50
ZK 3 : Nachhaltigkeit: 10


title: Teilauftrag Örtliche Bauleitung / Lead Controlling und Kosten-Prognose/QM

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


title: H28b IS Stilli - Pedrawald, Los 3, Belagsarbeiten

description: Ungebundene Gemische 0/45 1'500 m3; AC T 22 N 2'500 t; AC 8 N 1'300 t


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen, K-Infra

title: Arboldswil, Instandstellung Bubendörferstrasse 1. Etappe, Axe 2017, BP 24/090 bis BP 28/020, TIEFBAUARBEITEN

description: Arboldswil, Instandstellung Bubendörferstrasse 1. Etappe Hauptmengen: - Belagsabbruch ca. 1‘800 m2 - Trasseaushub fest ca. 1‘400 m3 - Beläge AC B und KMF ca. 1‘400 t - Sickerleitungen DN 160 bis 200 ca. 430 m - Sporenbeton ca. 100 m3 - Betonstützmauer ca. 80 m3 - Steinkorbmauer ca. 265 m3

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100


name: Service technique,Passage Léopold-Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032.967.64.14, E-mail:

title: La Chaux-de-Fonds - Aménagement Cygne/Serre et collecteur Modulor

description: Les travaux comprennent l'aménagement complet de la rue du Cygne ainsi que les trottoirs donnant sur les rue de la Serre et du Modulor pour une surface totale d'environ 1'900m2, la mise en place d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales pour Cygne d'une longueur totale d'environ 300m et le remplacement d'un tronçon de collecteur dans le passage situé le long du conservatoire, entre Cygne et Léopold-Robert pour une longueur d'environ 40m. Des travaux quant à l'éclairage public sont également prévus. Les travaux comprennent aussi l'assainissement de collecteurs à la rue du Modulor et à la rue de la Serre pour une longueur totale d'environ 160 m.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: KIGA Neubau Kindergarten Untervaz, BKP 112 Rückbau

description: Rückbau


title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB) / TP3.2 Baumeisterarbeiten - Nachtrag


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie, Service cantonal de l'informatique

description: Mise en place des imprimantes centrales et prestations associées

title: Renouvellement des imprimantes centrales

street: Avenue des Mayennets 4

Axius SA

street: Grand-Champsec 23


name: Forces Motrices de Fully SA,Rue de l'Eglise 46, 1926 Fully, Suisse, E-mail:

title: Barrage du lac supérieur de Fully Réfection du parement aval du barrage et forage pour alimentation électrique

description: Rétablissement du parement aval et du couronnement du barrage de Fully ainsi que du piquage du rocher, forage(s) de 40 m de longueur et installation d’une cabine de mesures à proximité directe


title: Fabrikstrasse: Neubau RW-Leitung Plattenrank - Meiersrank

description: Werkleitungsarbeiten: Kanalisationsleitungen DN 250 - 400 / 450m Swisscomleitungen 260 m Stromversorgung 260 m Erdgasversorgung 65 m Strassenbau: Belagsaufbruch 2'000 m2 Aushub und Abtrag 1'300 m3 Kofferung 1'000 m3 Planie 2'000 m2 Mikrobohrpfähle / Nägel 540 m Ortsbetonbau 50 m3 Beläge 670 to.


title: Sekundarstufenzentrum Burghalde Baden: BKP 235.9 Sicherheits-und Überwachungsanlagen

description: Sicherheits-und Überwachungsanlagen für die neue Schulanlage Burghalde in Baden.


title: ZHdK, ZHAW Toni-Areal, Förrlibuckstrasse 109, 8005 Zürich SAB (Spezialausbau) und AUS (Ausstattung) BKP 952.2 Storage


title: Extension - remplacement d'une installation existante


name: Viktor Burri AG Architekten,à l'attention de Daniel Kessler, Militärstrasse 9a, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 332252020, Fax: +41 332252037, E-mail:

title: 1581 UE Kirchweg Hindelbank BKP 281.0 Unterlagsböden

description: 6 Mehrfamilienhäuser mit 2 Einstellhallen

eligibilityCriteria: Gemäss Angaben in der Ausschreibung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Leistungsfähigkeit / Fachliche Qualifikation / Termine: 15
Qualität / Referenzen / Erfahrung: 10
Wirtschaftlichkeit / künftige Betriebskosten / Kundendienst: 5
Preis: 70
Leistungsfähigkeit / Fachliche Qualifikation / Termine: 15
Qualität / Referenzen / Erfahrung: 10
Wirtschaftlichkeit / künftige Betriebskosten / Kundendienst: 5


title: Sanierung und Nutzungsanpassungen, Luegeten, Zentrum für Pflege und Betreuung, 6313 Menzingen

description: Die Luegeten ist ein Alters- und Pflegeheim und bietet gebrechlichen, pflegebedürftigen und dementen Menschen eine auf sie zugeschnittene Betreuung. Die Sanierung und Nutzungsanpassung soll eine höhere Attraktivität für die 62 Bewohnerinnen und Bewohner, die Gäste sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewirken. Ziel ist, dass durch ein wirtschaftliches und finanziell tragbares Bauprojekt die Wettbewerbsfähigkeit für das Pflegezentrum zukünftig gewährleistet ist. Der Neubau wird im Norden nahe zur Strasse gesetzt, dies ermöglicht im Süden einen grossen und gut besonnten Gartenbereich mit verschiedenen Aufenthalts- und Begegnungszonen. Der Neubau verbindet sich sehr direkt und fliessend mit dem Bestand. Im Bestandsgebäude werden notwendige und gezielte Eingriffe für Nutzungsanpassungen vorgenommen. Die Wohngruppen im Bestandsgebäude erhalten so nach Süden attraktive Wohn- und Aufenthaltsräume, die sich zusätzlich mit den Loggien zum Garten öffnen.


name: Einwohnergemeinde Mellingen v.d. Bauverwaltung Mellingen, 5507 Mellingen

title: Sanierung Rebweg, Herrenrebenweg, Rebhaldenweg: Tiefbau- und Strassenbauarbeiten für Neubau Teiltrennsystem

description: Die Einwohnergemeinde Mellingen beabsichtigt den Rebweg, Herrenrebenweg und Rebhaldenweg zu sanieren. Grobkubaturen (Zusammenfassung): Total rund 3'000 m2 Belagssanierung (Ersatz Tragschicht und Deckbelag) für alle 5 Strassenabschnitte Neubau Strassenentwässerung: ca. 30 Strassenablaufschächte SA Abwasserbeseitigung: ca. 650 m1 Kanalneubau (PP DN 250 – 400 mm, Grabenprofil U4) mit 26 Stk. KS für Erstellung neues Teiltrennsystem, inkl. Regenwasserabtrennung mit separaten Kontrollschächten in Vorplätzen von ca. 40 privaten Liegenschaften Wasserversorgung: ca. 600 m1 Tiefbauarbeiten für Ersatz Wasserleitung (PE DN 160 – 200 mm) Elektrizitätsversorgung: Neubau von 3 Kabelzugschächten nach Normal Regionalwerke AG Baden (Betreiber Elektrizitätswerk Mellingen), Kabelschutzrohre in allen Strassenabschnitten für Elektrizitätsversorgung u. Beleuchtung PE 60 -120 (DIL-force) mit Abzweiger, ca. 16 Fundamente für neue LED-Kandelaber

awardCriteriaDetails:
Preis (bereinigte Offertsumme): 80
Referenzen (Referenzen Schlüsselpersonen: Bauführer, Polier): 20
Erläuterungen: Detailangaben siehe Ausschreibung Allgemeine Bedingungen Ziffer 9.:


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7002 Chur

title: Ca. 200 Radsatzwellen/ca. 2000 Monoblock-Scheibenräder

description: Fabrikation und Lieferung von Radsatzwellen und Monoblock-Scheibenrädern zur Ablösung an Fahrzeugen mit heute noch bandagierten Rädern.


title: Agglomerationsprogramm Werdenberg Liechtenstein 5. Generation

description: Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Werdenberg Liechtenstein der 5. Generation Die Leistungen umfassen drei Module: Aktualisierung Zukunftsbild, Regionales Gesamtverkehrskonzept, Agglomerationsprogramm 5. Generation Ein detaillierter Leistungsbeschrieb kann den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.


title: Stand construction Swiss Pavilion Food trade fairs Europe 2017-2019

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht den GATT/WTO-Verordnung bzw. Boeb und Voeb.

procurementMethodDetails: Open procedure


description: 214.4 Holzfassadenbau.

title: Holzfassadenbau - Neubau Schulhaus Walka

description: 214.4 Holzfassadenbau.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mls architekten sia ag

street: Hofmattstrasse 7


name: Commune de Begnins, à l'attention de Antoine Nicolas,Route de St-Cergue 14, 1268 Begnins, Suisse, Téléphone: 022 366 30 40, E-mail:

title: Extension du Collège de l'Esplanade à Begnins

description: Travaux de maçonnerie, béton, canalisations


name: MWST-Gruppe, Walo Bertschinger Central AG

description: Gemäss Ziffer 1 der vorgesehenen Vertragsurkunde.Eine Aufteilung des es effektiven Auftragsvolumen in verschiedene Lose ist vorgesehen und zwar wie folgt:— Los 1 35 % des effektiven Auftragsvolumens,— Los 2 25 % des effektiven Auftragsvolumens,— Los 3 20 % des effektiven Auftragsvolumens,— Los 4 20 % des effektiven Auftragsvolumens.Die Lose werden vom Auftraggeber nach Bedarf zusammengestellt. Abweichungen von +/- 2 % bleiben vorbehalten. Kann eine Unternehmung einen Auftrag aus Termingründen nicht annehmen, so wird ihr der Auftrag trotzdem zugerechnet.

description: Rahmenvertrag Laborleistungen Oberbau

description: Rahmenvertrag Laborleistungen Oberbau

description: Rahmenvertrag Laborleistungen Oberbau

title: Rahmenvertrag Laborleistungen Oberbau

description: Rahmenvertrag Laborleistungen Oberbau

Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt

street: Walcheplatz 2

street: Giessenstraße 5

IMP Bautest AG

street: Hauptstraße 591

Consultest AG

street: Deisrütistraße 11

Tecnotest AG

street: Alemannenweg 4


name: Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, Friedlisbergstrasse 11, 8964 Rudolfstetten-Friedlisberg / Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG, 8964 Rudolfstetten-Friedlisberg

title: Sanierung Kreuzacker und Hochwasserschutz Islerewaldbächli, Rudolfstetten-Friedlisberg

description: Strassen- und Werkleitungssanierung - Strassenbau und Gehweg: ca. 2'500m2 - Kanalisation: ca. 170m - Hochwasserkanal: ca. 310m - Wasserleitung: ca. 350m - EW-Rohrblock: ca. 380m

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzen Anbieter: 10
Referenzen Schlüsselpersonen: 10
Termine & Technischer Bericht: 10


title: Los 028, Unterführung Erstfeld, Gotthardstrasse Teil Süd


title: Spengler- und Flachdacharbeiten, Extensive Flachdachbegrünung

description: Am Hauptsitz der AKB in Aarau müssen die bestehenden Flachdächer, auf verschiedenen Höhenniveaus am ganzen Gebäude, altershalber technisch sowie thermisch ersetzt werden. Die Arbeiten erfolgen in 5 Teil-Etappen, welche jeweils in ca. 8 Wochen ausgeführt werden müssen. Die Etappen beinhalten den kompletten Dachhautersatz sowie deren Spengler An- und Abschlüsse. Die Flachdächer werden komplett neu aufgebaut, gedämmt und dicht mit Polymerbitumenfolien, Kiesschüttung, inkl. den nötigen Spenglerarbeiten neu erstellt. Die Teiletappen werden von aussen, während des normalen Arbeitsbetrieb der Bank ausgeführt. Das Hauptgebäude der AKB befindet sich an der Bahnhofstrasse 1 in unmittelbarer Nähe vom SBB- Bahnhof Aarau. Beim Objekt handelt es sich um ein 4-, teilw. 5 - geschossiges Bürogebäude. Aussenmasse ca. 52 m x 50 m. Der Auftrag umfasst: - Den kompletten Rückbau der Dachhaut, Spenglerarbeiten - Neuer Flachdachaufbau, gedämmt, bekiest, teilw. extensiv begrünt.

eligibilityCriteria: ohne Angaben

awardCriteriaDetails:
Preis: 95
Lehrlingsausbildung: 5


description:
— Prüfung der konsolidierten Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle;
                  — Prüfung der Buchführung und der Jahresrechnung der GVBS mit Bericht der Revisionsstelle;
                  — Prüfung der Buchführung und der Jahresrechnung der Aedificura AG (inkl. externe Liegenschaftsverwaltung) mit Bericht der Revisionsstelle;
                  — Prüfung der Buchführung und der Jahresrechnung des Feuerschutzfonds mit Bericht der Revisionsstelle;
                  — Umfassender Bericht mit Vorjahresvergleich zuhanden der Verwaltungskommission (Verwaltungsrat) über den Jahresabschluss der konsolidierten Rechnung, der Rechnungen der GVBS, des Feuerschutzfonds und der Aedificura AG. Dieser enthält die wichtigsten Feststellungen über die Rechnungslegung, das Interne Kontrollsystem (IKS) sowie die Durchführung und das Ergebnis der Revision;
                  — Zwischenrevision der GVBS mit einem Kurzbericht und bei Bedarf mit einem Management Letter.

title: Revisionsmandat Gebäudeversicherung.

Gebäudeversicherung Basel-Stadt

street: Aeschenvorstadt 55

name: Dr. Peter Blumer, Direktor oder Claudia Mosheer, Leiterin Finanz- und Rechungswesen


title: Neugestaltung Bushof und Bahnhofplatz, Lückenschliessung Radweg (GT 164)

description: Hauptkubaturen (approximativ) Abbruch Belag: 5'200 m2 Abbruch Betonplatte (bewehrt): 425 m2 Aushub (fest): 7'000 m3 Leitungsbau Kanalisation DN bis 300: 400 m1 Spundwände: 275 m2 Spriessungen: 8.2 t Micropfähle L ca. 18m: 28 Stk Kanalisationsschächte: 8 Stk Strassenabläufe: 15 Stk Wasserleitungen: 100 m1 Kabelrohranlagen: 600 m1 Kandelaber öffentl. Beleuchtung: 16 Stk Fundationsschichten / Materialersatz: 5'800 m3 Randabschlüsse: 1'000 m1 Belagseinbau Asphalt: 2'500 t Belagseinbau Gussasphalt: 850 m2 Belagseinbau Betonbeläge: 1'200 m2 Stahlbeton: 595 m3 Bewehrung: 90 t Schalung: 2‘520 m2 Bäume: 17 Stk

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Qualität: 25
Termin-/Bauablaufprogramm: 10
Ausbildung von Lernenden: 5
Preis: 60
Qualität: 25
Termin-/Bauablaufprogramm: 10
Ausbildung von Lernenden: 5


name: Autcomp Grischa AG,unter Sagi 6, 6362 Stansstad, Suisse

title: N02, EP SBT E1, EP Seelisbergtunnel, Etappe 1, Signalisation, Los 41 Verkehrssteuerung

description: Die bestehende Verkehrssteuerung wird stark vereinfacht und den betrieblichen Anforderungen angepasst. Dazu sind folgende Hauptarbeitspakete erforderlich: •Realisierungspflichtenheft, Herstellung, Lieferung, Inbetriebnahme und Test des redundanten Kopfrechners mit der Software für die Verkehrssteuerung zur Ansteuerung der geforderten Betriebszustände. •Schemaerstellung, Herstellung, Lieferung, Inbetriebnahme und Test von 23 zusätzlichen Streckenstationen in der Vorzone Süd gemäss den Vorgaben des Bauherrn. •Ausarbeiten resp. Vertiefen des geplanten Migrationsszenarios für den ettappierten Funktionstest jeweils während Nachtsperrungen. Erstellen eines Realisierungspflichtenheftes basierend auf einer gemäss Ausschreibung zu erstellenden Anforderungsliste. •Aufbau einer vorgegebenen Test- und Entwicklungsumgebung auf welcher der umfangreiche Werktest durchgeführt wird. •Herstellung, Lieferung, Inbetriebnahme und Test der Visualisierungssoftware sowie Integration in die bestehende Betriebsleitebene gemäss den Vorgaben des Bauherrn. •Funktionskontrolle und Ist-Aufnahme der bestehenden Anlage (funktionelles und zeitliches Verhalten der Betriebszustände sowie Funktionstest der Signale). •Entwicklung, Inbetriebnahme und Test der Steuersoftware von bestehenden Streckenstationen (Simatic S7-300) und 23 neuen Streckenstationen. Der Umbau der Signalisation und insbesondere der Verkehrssteuerung unter Verkehr und ohne signifikante Absenkung des bestehenden Sicherheitsniveaus erfordert eine sorgfältige und minutiöse Planung, welche alle Aspekte und Komponenten der bestehenden und erneuerten Signalisation umfasst. Das Migrationsszenario bildet dabei das zentrale Element, auf welches ein ganz besonderes Augenmerk zu richten ist.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 20%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
ZK3: CHANCEN UND RISIKEN; GEWICHTUNG 20%,:
- Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung gewährleisten oder gefährden:
- Tägliche Sicherstellung der Funktionalität der Verkehrssteuerung während der Migration.:
- Machbarkeit und Einfachheit des angebotenen Konzeptes bezüglich Umsetzung:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 20%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
ZK3: CHANCEN UND RISIKEN; GEWICHTUNG 20%,:
- Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung gewährleisten oder gefährden:
- Tägliche Sicherstellung der Funktionalität der Verkehrssteuerung während der Migration.:
- Machbarkeit und Einfachheit des angebotenen Konzeptes bezüglich Umsetzung:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

description: Le projet a pour objectif de confier l’élimination des déchets spéciaux des CFF à un opérateur spécialisé. Celui-ci sera responsable de tous les matériaux qui lui seront remis. Cette responsabilité couvre l’élimination, depuis l’emplacement d’élimination aux entrepôts et sites de production, dans les bureaux et les gares, ainsi que les emplacements sur les chantiers. La collecte des déchets dans les bureaux, les gares, les entrepôts, les sites de production et le matériel roulant des CFF en général est exclue.

title: Entsorgung Sonderabfälle

street: Hilfikerstraße 1

Altola AG

street: Gösgerstrasse 154


currency: EUR

name: Chemins de fer fédéraux suisses, CFF voyageurs, P-O-AM-FSE-PTF-SEF

description: Projet d’installation d’une cabine de peinture mixte (peinture liquide + séchage à l’air) équipée de deux nacelle et d’une cabine de séchage rapide pour l’industrie ferroviaire, le but est de peindre et sécher des caisses de différents types de wagons.

description: Cabine de peinture mixte entièrement équipée, inclus laboratoire de peinture, système de ventilation-dépoussiérage, deux nacelles et différents accessoires en option.

title: Cabine de peinture et cabine de séchage

street: Wylerstrasse 123/125

EUROTHERM S.P.A.

street: VIA PISA 78

countryName: IT


name: InfraTech AG,Rotzwinkel17, 6370 Stans, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune, à l'attention de "Nicht öffnen-Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, Los E81 Zentralenlüftung",Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, E-mail:

title: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der MS-Schaltanlagen und der Transformatoren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der NS-HV und -UV und der USV

description: Seit ihrer Eröffnung wurde die Nationalstrasse N08 zwischen Interlaken Ost und Brienz keiner umfassenden Erneuerung unterzogen. Im Rahmen des aktuellen Erhaltungsprojekts wird nun die gesamte Betriebs- und Sicherheitsausrüstung ersetzt. Das vorliegende Los beinhaltet die Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung und Prüfung der Energieversorgung für die Tunnel Sengg, Chüebalm und Giessbach sowie für den Rastplatz Glooten und die Anschlüsse Iseltwald & Brienz. Es umfasst die - Mittelspannungsanlagen - Transformatoren - Niederspannungsverteilungen - Notstromversorgung Während der Umbauphasen der Anlagen darf das Sicherheitsniveau nicht unter das heutige Niveau fallen. Alle Arbeiten im Fahrraum müssen in Nachtarbeit ausgeführt werden. Tagsüber sind die Tunnel für den Verkehr ohne Einschränkung passierbar.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5 «Sonstige Angaben» der SIMAP-Publikation:


title: H28 Bahnunterführung Wolfgang, Baumeisterarbeiten

description: Betonabbruch 110 m3; Belagsaufbruch 700 t; Abdichtungen 350 m2; Abtrag/Aushub 1'000 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 800 m3; Belag 700 t; Bewehrung 37 t; Beton 300 m3


description: Siehe Submissionunterlagen

title: SKP 201 Baugrube

description: Siehe Submissionunterlagen

Kantonsspital Aarau AG

street: Tellstrasse 25


name: École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL VPRI DABS

title: Contrat du support ServiceNow.

description: L'objectif est de contracter avec un prestataire de service capable d'augmenter la capacité de déploiement, de développement, de maintenance, de configuration et de paramétrage sur la solution ServiceNow.Cet appel d'offre couvrira l'exploitation de la solution actuelle mais aussi future, de ses adaptations ainsi que la réalisation de nouveaux projets.

street: Bâtiment BI, station 7

Aspediens SÀRL

street: Route de Champ-Colin 2C


name: Office cantonal du feu Rue des Casernes 40 1950 Sion, Rue des Casernes 40, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 606 70 50, Fax: 027 606 70 54, E-mail:

title: Lieferung von Feuerwehrersteinsatzfahrzeugen

description: Lieferung und Ausrüstung von Ersteinsatzfahrzeugen


name: Kummler + Matter AG,Chemin du Rionzi52, 1052 Mont-sur-Lausanne, Suisse

title: Tunnel du Grand-Saint-Bernard/Achèvement GSS - Phase III des travaux – Lot 4 – DAO N°4-15 Appareils et installations électriques BT Signalisation

description: Voir "Conditions générales", chapitre "2. Objectifs" + Dossier "Descriptif technique"

eligibilityCriteria: Selon documents de l'appel d'offres


title: Reinach BL - Fuss- und Velobrücke "Kägen" Gesamtleitender Ingenieur

description: Gesamtleitender Ingenieur für Projektierung und Ausführung. Projektphasen gemäss SIA sind Ausschreibung (41), Ausführungsprojekt (51), Ausführung (52), Inbetriebnahme und Abschluss (53)

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen: 40
ZK 2: Angebotspreis: 40
ZK 3: Auftragsanalyse: 20


name: Armasuisse Immobilier Gestion du portefeuille et de l’environnement Gestion du parc à disposition

awardCriteriaDetails:
Critères d'adjudication pour le lot 1:
Z1: Prix offert:
Z2: Qualification du chef de projet (formation, expérience professionnelles, deux projets de référence à chaque fois):
Z3: Qualification du chef de projet suppléant ((formation, expérience professionnelles, deux projets de référence à chaque fois):
Z4: Analyse du mandat / concept de démarche / organisation et processus / compréhension du rôle:
Z5: Qualification du collaborateur au projet (formation, expérience professionnelles, deux projets de référence):
Z6: Présentation par les personnes-clés:
Critères d'adjudication pour les lots 2, 3, 4 et 5:
Z1: Prix offert:
Z2: Qualification du chef de projet (formation, expérience, deux projets de référence à chaque fois):
Z3: Qualification du chef de projet suppléant (formation, expérience, deux projets de référence à chaque fois):
Z4: Analyse du mandat / concept de démarche / organisation et processus / compréhension du rôle:
Z5: Présentation par les personnes-clés:

street: Blumenbergstrasse 39


title: Rahmenvertrag zur Unterstützung der Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich bei der Umsetzung KR-Vorlage zur Naturinitiative.

description: Der Züricher Kantonsrat hat Ende 2020 den Gegenvorschlag zur Naturinitiative beschlossen. Die Vorlage ist auf den 1. Oktober 2021 in Kraft gesetzt worden. Sie beinhaltet in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum der finanziellen Mittel für den Naturschutz zur rascheren Umsetzung des Naturschutz-Gesamtkonzepts (NSGK). Damit verbunden ist auch ein Ausbau der personellen Ressourcen. Mit dem Mandat im Rahmenvertrag werden in einzelnen Aufträgen folgende Ziele verfolgt: Methodische, organisatorische und z.T. inhaltliche Unterstützung der Fachstellenleitung im anstehenden Transformationsprozessen, um die KR-Vorlage zur Naturinitiative umzusetzen und die Fachstellenarbeit und -organisation auf die künftigen Anforderungen auszurichten.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Rénovation de la cuisine de la Piscine du Lignon et réfection partielle des installations CVSE.

description: ventilation et régulation


title: Sonnenbergstrasse

description: SIMAP 222060 - Sonnenbergstrasse 10.06.2021

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Fourniture de repas aux restaurants scolaires de Plan-les-Ouates.

description: Confection et livraison des repas pour les quatre restaurants scolaires de la commune dePlan-les-Ouates dès le 29.8.2016 et jusqu'au 28.6.2020, sous réserve de l'entrée en vigueur d'autres horaires scolaires (horaires scolaires continus), annoncés pour la rentrée scolaire 2017-2018. Le marché sera attribué en bloc et ne sera pas réparti en lots.

Commune de Plan-les-Ouates

street: Route des Chevaliers de Malte 3

Regeservice SA

street: Chemin des Pontets 33


name: Fernfachhochschule Schweiz (FFHS),à l'attention de Yvonne Ganz, Ueberlandstrasse 12, 3900 Brig, Suisse, E-mail:

title: Ausbau Gleisarena FFHS Audio-Video Anlagen

description: Ausbau Gleisarena Fernfachhochschule Schul- und Büroräume

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Laboratory of Analytical and Physical Electrochemistry (LEPA)

title: Industrial nanomaterial printing system.

description: L'EPFL désire acquérir une plateforme d'impression par jet d'encre pour son laboratoire d'electrochimie physique et analytique (LEPA) de l'Institut des sciences et ingénierie chimiques (ISIC).Cet équipement sera dédié à la recherche de pointe dans le domaine de la microfabrication de systèmes électrochimiques (e.g. capteurs, batteries, électrolyseurs et piles à combustible).Par rapport aux besoins de l'EPFL et des objectifs scientifiques de son laboratoire LEPA, une attention importante est portée au développement de nouvelles stratégies de prototypage et de production à grande échelle de systèmes fonctionnels par impression à jet d'encre qui permet la déposition contrôlée de divers matériaux. L'intérêt principal pour cette plateforme d'impression par jet d'encre est la possibilité de produire à haut débit des systèmes que des piles à combustible, des batteries, des électrolyseurs, des circuits électroniques flexibles ainsi que des systèmes microfluidiques et électrophorétiques. Pour atteindre ces buts, la plateforme d'impression par jet devra satisfaire aux exigences suivantes:— impression par jet d'encre de matériaux fonctionnels (basés sur des encres contenant des substances conductrices, isolantes ou biologiques) sur une large gamme de support (e.g. film polymère, papier, verre, etc.) en utilisant des têtes d'impression multiples avec des cartouches séparées d'encre pour impression en parallèle,— impression par jet d'encre de structures 2D et 3D,— couplage en ligne des procédés d'impression à des techniques post,— traitement telles que le séchage UV ou les traitements thermiques.Les fournisseurs peuvent obtenir plus d'information sur le laboratoire LEPA à l'adresse suivante: http://lepa.epfl.ch.

street: Bâtiment CH — Station 6

Ceradrop

street: 32 rue de Soyouz

countryName: FR


name: Abwasserverband Region Mellingen, Militärstrasse 20, 5507 Mellingen

title: Generalplaner Regenbecken ARA Mellingen

description: Generalplaner für die Erstellung eines Regenbeckens inkl. Ausrüstung: Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Schlüsselpersonen (Erfahrung, Ausbildung, Referenzprojekte): 40
Offertpreis: 35
Aufgabenanalyse: 25
Schlüsselpersonen (Erfahrung, Ausbildung, Referenzprojekte): 40
Offertpreis: 35
Aufgabenanalyse: 25


name: Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern, Projekt Campus 2024


name: Bezirk Höfe, à l'attention de Gaby Steinegger,Verenastrasse 4b, 8832 Wollerau, Suisse, Téléphone: +41 44 786 73 30, E-mail:

title: Créez des portes en bois avec des cadres métalliques, des revêtements en blocs ou des cadres en blocs dans un bâtiment existant pendant que l'école est en cours d'exécution.

description: SIMAP.ch 13.04.2023


name: Widmann Fröhlich architectes & Oxalis architectes paysagistes

title: Réalisation d''un centre communal polyvalent.

description: Réalisation des aménagements extérieurs d'un centre communal polyvalent, salle de spéctacle, bâtiment parascolaire et épicerie.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Rue de l'Athénée 12


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: LZX0221 Ausbau Bio Park Rosental 1096, Schwarzwaldallee 231, 4058 Basel; BKP 250 Sanitäre Anlagen

description: Sanitärarbeiten im bestehenden, 6-geschossigen Laborbau BPR 1096, Baujahre 1929, 1959 und 1999 sowie sanfte Renovation im stirnseitigen Bürobau von 1929 (Seite Schwarzwaldallee), Geschossfläche insgesamt ca. 6'200 m2, Volumen ca. 28'800 m3. Neue Sanitärinstallationen bis Schnittstelle Laborbauer. Erzeugung Warmwasser, Druckluft, Wasseraufbereitung im Technikraum. Ver.- und Entsorgungsleitungen KW, WKV, WKR, WW, WBI, Druckluft, Laborgase, WAI, WAS und WAR. Die Fassade und das Dach bleiben integral erhalten. Die Baustelle liegt innerhalb des Fabrikareals Rosental

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Erfahrung Bauleiter: 20
Preis: 80
Erfahrung Bauleiter: 20


description: Lieferung der Netzwerkkomponenten

title: BKP 235.4 Informatikanlagen Ausschreibung Netzwerkkomponenten

description: Lieferung der Netzwerkkomponenten

Burkard Meyer Architekten BSA AG

street: Martinsbergstrasse 40


title: Outtasking SAP-Basisbetrieb

description: Der interne IT-Betrieb von Energie Wasser Bern betreibt in zwei eigenen Rechenzentren SAP Systeme mit entsprechendem Storage, Backup/Restore, Netzwerk, Virtualisierungs-schicht und Betriebssystemen. Weiter betreut das interne SAP CC die verschiedenen SAP Module und Applikationen. Der Layer zwischen dem SAP CC und dem IT-Betrieb wird in Form eines SAP Basis Outtaskings hiermit ausgeschrieben, da Energie Wasser Bern keine Kompetenzen eines SAP Technologie Consultants aufbauen will. Mit dem Beschaffungsvorhaben werden die folgenden Ziele verfolgt: Sicherstellung des SAP-Basisbetriebs durch dieses Outtasking.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
ZK1 Gesamtpreis exkl. MwSt. (gemäss Preismatrix und Preisblatt): 50
ZK2 Partnerstatus bei SAP: 10
ZK3 Erfahrung SAP Technologieberater (Mitarbeiterreferenz): 20
ZK4 Zertifizierung «SAP Certified Technology Specialist – SAP S/4 HANA Conversion and SAP System Upgrade»: 20


title: BAV 80444 Schulanlage Allmend

description: Neubau BKP 228 Sonnenschutz


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Geologisches Institut

description:
Wir beabsichtigen den Erwerb einer Platform für Durchflusszytrometrie (Flow Cytometry platform) welche mit einem Hochgeschwindigkeits-Zellsortierer (zwischen 50 000 und 200 000 Ereignisse pro Sekunde) aus-gestattet und mit zwei unabhängig ausgerichteten Lasern konfiguriert sein muss.
Ein Laser muss im blauen Spektrum (450-495 nm) sein und der zweite muss im UV-Spektrum sein (250-400 nm). Es werden vorwärts- und Seit-wärts-Detektoren verlangt: mindestens 2 Fluoreszenz-Detektoren pro Laser. Der Zellensortierer muss mit polarisationsempfindlichen Detektoren ausgestattet sein, um Veränderungen im parallelen und senkrechten Licht in Streuung und Fluoreszenz zu messen. Small Particle Option (Feinpartikeloption) muss enthalten sein um Partikel kleiner als 200 nm zu erfassen. Die Strömungstechnik muss schnell und einfach austauschbar sein. Das System muss zu einer höheren Anzahl von Lasern und Detektoren aufrüstbar sein. Eine HEPA-gefilterte Beilage muss optional angeboten werden. ...

title: Hochgeschwindigkeits-Zellsortierer. Isolation fossiler Coccolithen, Pollen und Diatomeen von heterogenen marinen Sedimentproben zur anschließenden Radiokarbondatierung.

description:
Wir beabsichtigen den Erwerb einer Platform für Durchflusszytrometrie (Flow Cytometry platform) welche mit einem Hochgeschwindigkeits-Zellsortierer (zwischen 50'000 und 200'000 Ereignisse pro Sekunde) aus-gestattet und mit zwei unabhängig ausgerichteten Lasern konfiguriert sein muss.
Ein Laser muss im blauen Spektrum (450-495 nm) sein und der zweite muss im UV-Spektrum sein (250-400 nm). Es werden vorwärts- und Seit-wärts-Detektoren verlangt: mindestens 2 Fluoreszenz-Detektoren pro Laser. Der Zellensortierer muss mit polarisationsempfindlichen Detektoren ausgestattet sein, um Veränderungen im parallelen und senkrechten Licht in Streuung und Fluoreszenz zu messen. Small Particle Option (Feinpartikeloption) muss enthalten sein um Partikel kleiner als 200 nm zu erfassen. Die Strömungstechnik muss schnell und einfach austauschbar sein. Das System muss zu einer höheren Anzahl von Lasern und Detektoren aufrüstbar sein. Eine HEPA-gefilterte Beilage muss optional angeboten werden. ...

street: Sonneggstraße 5, NO, G59


description: — Neubau 50 m Schwimmhalle mit integriertem Tennisclub.— Gebäudedimension Länge x Breite: 85m x 52.30 m;— Gebäudehöhe über Eingangsgeschoss: 8.60 m;— Gebäudetiefe unter Eingangsgeschoss: 8.75 m;— Minergie ECO P Standart.— Massivbau in Ortbeton und vorfabrizierten Betonelementen.— Decken in Ortbeton, teils mit Vorspannung, teilweise in Betonelementen.— Füllelemente Decken teilweise in Holz. Mauerwerk in KN.— Details zur Arbeit des Unternehmers, falls mehrere NPK's in einem Auftrag enthalten sind, sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

title: 50m Schwimmhalle Neufeld Bern, Neubrückstrasse 133, 3012 Bern, BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: — Neubau 50 m Schwimmhalle mit integriertem Tennisclub.— Gebäudedimension Länge x Breite: 85 m x 52.30 m; — Gebäudehöhe über Eingangsgeschoss: 8.60 m;— Gebäudetiefe unter Eingangsgeschoss: 8.75 m;— Minergie ECO P Standart.— Massivbau in Ortbeton und vorfabrizierten Betonelementen.— Decken in Ortbeton, teils mit Vorspannung, teilweise in Betonelementen.— Füllelemente Decken teilweise in Holz. Mauerwerk in KN.— Details zur Arbeit des Unternehmers, falls mehrere NPK's in einem Auftrag enthalten sind, sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33

Läderach Weibel AG Bauunternehmung

street: Bleichestraße 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b22032-6) Balerna, Via Giuseppe Motta, CFA / CFC 233

description: Construction d’un nouveau centre fédéral pour requérants d’asile, communes de Balerna et de Novazzano. Hébergement pour 350 requérants d’asile. VE SIA416 = environ 27 300 m3 Crédit (CC+AA+DD) = 31 855 000 francs, TVA incluse Intérieur: Rez-de-chaussée: zone d’entrée et de contrôle, bureaux, locaux de police, salle de soins et entrées de service. 1er sous-sol: dépôts, locaux techniques, salle de repos du personnel, locaux de service. 1er étage: bloc d’habitation, réfectoire,cuisine, salles polyvalentes, salles de classe, terrasse. 2e et 3e étages (identiques): trois blocs d’habitation, espaces communs, terrasse. Suite voir chiffre 4.6.

eligibilityCriteria: La présente procédure d'adjudication est soumise à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), à l'ordonnance y afférente (OMP, RS 172.056.11) et aux présentes dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire.


title: Ausführungsarbeiten KS P, Sihlbrugg-Sand AG, Los 2.

description: Strassensanierung mit Verbreiterung um einen Radstreifen sowie diversen Kunstbauten (Sanierung und Neubau) im Rutschgebiet, Länge 1.0 km.

Tiefbauamt des Kantons Zug

street: Aabachstraße 5


description: Prestations de gestion de projet pour le projet de migration de l'infrastructure IT de l'HFR.

title: Gestion de projet pour migration infrastructure IT

HFR

street: Chemin des Pensionnats 2-6


name: AAS architecture SA,Rue du Lac 54, 1815 Clarens, Suisse

title: Jaman 8 - Appel d'offres pour un projet d'une maison de quartier avec extensions scolaires à Clarens.

description: Mandat d'étude en vue de la réalisation de la maison de quartier avec extensions scolaires.

eligibilityCriteria: L'appel d'offres est ouvert aux architectes et ingénieurs établis en Suisse et dans l'Union Européenne pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger jugé équivalent*. *lors de l'inscription, les concurrents en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la preuve de son équivalence. Cette dernière peut être demandée à la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des technicience (REG), Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch.


description: Cadre de table réglable en hauteur par voie électronique résistant aux acides, aux alcalis, aux désinfectants, aux solvants, etc.

description: Cadre de la table réglable électriquement en hauteur

title: Sitz-/Stehtische: Untergestell und Zubehör

description: Lieferung über 4 Jahre von 2000 Tischgestellen elektrisch höhenverstellbar

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails:
Erfüllung der Produktanforderungen::
GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit)::
Anschaffungskosten (Stückpreis):: 250
Qualität Muster (Währschaftigkeit/Stabilität/Konstruktion/Materialanforderungen):: 100
Systemgarantie und Ersatzteile:: 100
Lieferzeit (Anzahl Wochen nach Abruf):: 100


name: État de Vaud, direction des systèmes d'information

description: Lot 1: système de conservation probatoire

description: Lot 2: système d'archivage historique

description: Lot 3: plate-forme de stockage

title: AO — système d'archivage électronique

description: Implémentation d'une solution logicielle et technique ainsi que la maintenance associée

street: Avenue de Longemalle 1


name: Tecton Abdichtungen AG,Breitsteinweg16, 4704 Niederbipp, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: Agrandissement du centre d’archivage de la Cinémathèque Suisse à Penthaz

description: Le projet Penthaz a deux objectifs principaux: d’une part, le regroupement des collections de la Cinémathèque sur un seul et même site ainsi que la réception et la mise en sécurité des entrées attendues jusqu’à 2020 et, d’autre part, l’amélioration des conditions de stockage de collections fragiles et l’optimisation des procédures d’exploitation. En effet, depuis 1988, la Cinémathèque Suisse utilise un ancien atelier de reliure situé à Penthaz (VD) comme bâtiment d’archivage et d’exploitation. Le projet lauréat des architectes EM2N a été retenu à l’issue d’un concours d’architecture organisé en 2007. Ce projet se distingue par sa rentabilité et ses possibilités d’extension futures. Il est caractérisé par l’agrandissement en sous-sol des locaux d’archivage dans le bâtiment Penthaz II, permettant ainsi de préserver le paysage environnant. Il comporte donc la construction d’un nouveau bâtiment d’archivage souterrain (Penthaz II) ainsi que la réaffectation et la rénovation du bâtiment existant (Penthaz I). Afin de perturber le moins possible le fonctionnement actuel, le projet sera réalisé en deux phases principales. Le complexe sera construit selon le standard Minergie-P-ECO Surface: 13'254 m2 Volume SIA 416: 53'360 m3 Le présent appel d’offres concerne les travaux suivants: - CFC 224.1 Étanchéité souple - CFC 273.0 Portes intérieures en bois

eligibilityCriteria: Sans indications


title: BKP 421 Gärtnerarbeiten und Asphaltbeläge

description: Neubau von Wohn- und Pflegezentrum Zollikon

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Sekundarschule Binningen-Bottmingen Sanierung 2. Etappe, Phase 2 / Photovoltaikanlage

description: Ausführung von Photovoltaikanlagen im Rahmen der Sanierung der 2. Etappe, Phase 2 der Sekundarschule Binningen-Bottmingen.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Spezifischer Angebotspreis (CHF/kWp): 100


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: Stadt Winterthur Departement Bau Tiefbauamt

description: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Ingenieurleistungen inkl. Bauleitung für die Projektierungs- und Realisierungsphase (SIA-Phasen 3, 4 und 5).Jede Teilphase muss separat durch die Bauherrschaft ausgelöst werden.

description: Technikumstrasse, Meisenstrasse bis Zeughausstrasse, Strassenbau und Kanalerneuerung.

street: Pionierstrasse 7

street: Forchstrasse 395


Jean-Paul Jaccaud Architectes

street: 25 rue Gourgas


title: Sanierung und Modernisierung St. Jakobshalle, BKP 243/ BKP 246 Heizungs- und Kälteanlage inkl. Gebäudeautomation

description: Ersatz, Erweiterung und Erneuerung der Heizungs- und Kälteanlagen inkl. Gebäudeautomation in Bestandsgebäude (St. Jakobshalle, Baujahr 1975). Bauetappen: 3 Hauptbauetappen jeweils Mai bis September.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Projektreferenz (Ersatz- und Erweiterung einer bestehenden Heizungs- und Kälteanlagen inkl. Gebäudeautomation): 10
Referenz Schlüsselpersonal Projektleiter: 10
Referenz Schlüsselpersonal Montageleiter vor Ort: 10
Projektorganisation: 20
Preis: 50
Projektreferenz (Ersatz- und Erweiterung einer bestehenden Heizungs- und Kälteanlagen inkl. Gebäudeautomation): 10
Referenz Schlüsselpersonal Projektleiter: 10
Referenz Schlüsselpersonal Montageleiter vor Ort: 10
Projektorganisation: 20


name: Psychiatrie Baselland, Architekturwettbewerb inclusioplus, Empfang Haus B, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, à l'attention de Empfang Haus B,Bienentalstrasse 7, 4153 Liestal, Suisse, E-mail:

title: «inclusioplus Arbeiten und Wohnen mitten in der Gesellschaft» se dirige aux personnes adultes avec des handicaps psychiques, cognitifs et multiples et veut leur donner la possibilité d' un logement assisté et d'un travail assisté avec la meilleure participation. Le programme spacial pour le nouveau bâtiment comprend 3'710 m2. Au milieu du périmètre du projet coule un ruisseau canalisé. Une aperture du ruisseau avec une conception pittoresque précieuse fait partie du concours et est préféré par l'organisatrice et par la ville de Liestal. Avec le présent concours de projet on cherche un projet, qui remplit les exigencies fonctionelles et une utilisation économique, qui présente une bonne proportion des coûts et bénéfices et qui présente une intégration urbanistique optimale dans l'environnement et qui rend possible une construction écologique avec une gestion durable. Pour plus amples informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

description: Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft 24.06.2021