name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rue des Rois - 1788 - Rénovation de collecteurs et aménagement de surfaces

description: Travaux : installations générales de chantier, d'aménagement de surface et travaux collecteurs (raccords privés) Estimation : CHF 3'500'000.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony in Hünenberg wird die Leuchten- und Lampenlieferung ausgeschrieben.

scheme: CPV

title: Leuchten- und Lampenlieferung

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

Röck Baggenstos Architekten

street: Mühlegasse 18

countryName: CH

initiationType: tender


title: WKW Mühleberg Fischlift, Stahlwasserbau

documentType: cancellationDetails

description: Im Rahmen der Sanierung des Wasserkraft ist die Fischgängigkeit der Staustufe Mühleberg zu gewährleisten. Die Fischwanderung vom Unterwasser ins Oberwasser des Wasserkraftwerks Mühlebergs ist Teil der Konzession für den Bau des neuen Wasserkraftwerk Mühleberg, welche der Regierungsrat des Kantons Bern der BKW 2017 erteilt hat. Die vorliegende Ausschreibung betrifft das Los 1 / 350 Fischlift und Anschlusskomponenten und umfasst Engineering, Fabrikation, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung und Dokumentation von: •1 Fischlift mit Abschwemmrinne und Spülpumpenanlage Ausserdem gehört zum Lieferumfang die Reserveteile sowie die Instruktion und Schulung des örtlichen Bedienungspersonals.

eligibilityCriteria: Die Anmeldung im Simap ist für die Eingabe des Angebots obligatorisch. Am Mittwoch 21. August 2019 findet die obligatorische Begehung statt. Eine Anmeldung ist bis am Montag 19. August 2019 per e-mail erforderlich an patric.kneubuehl@bkw.ch. Nach Anmeldungseingang wird die Uhrzeit und der Treffpunkt bekannt gegeben. Wegen den beschränkten Platzverhältnissen sollen max. 2 Personen pro Unternehmung an der Begehung teilnehmen

awardCriteriaDetails:
Preis, Wirtschaftlichkeit des Angebots: 40
Technische Lösung: 50
Erfahrung / Referenzen: 5
Bewertung des Anbieters: 5

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


documentType: awardNotice

description: Ausgeschrieben werden Schienenschweiss-, Schleifarbeiten und Messungen gemäss den Ausschreibungsunterlagen. Die Arbeiten an Schienen und Anlagenteilen umfassen insbesondere die Herstellung von Schienenstossschweissungen, Auftrags- und Reparaturschweissungen sowie Schleifarbeiten. Sie werden für Reparaturen sowie für Neubauten am Gleisnetz, das eine Länge von 170 km mit über 540 Weichen umfasst, benötigt.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Gesamtpreis: 50
Praxistest: 50

mainProcurementCategory: services


currency: CHF

name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

title: Ingenieurdienstleistungen: Uster, Sulzbacherstraße.

description: BGK, Instandsetzung/Unterhalt der Staatsstraße/Straßenentwässerung, Radweglückenschließung, behinderten-gerechter Ausbau der Bushaltestellen und Fußgängerübergänge, Koordination mit neuer Fußgängerbrücke Aabach.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Auftragsanalyse:
Schlüsselpersonen und Verfügbarkeiten:

street: Walcheplatz 2

CSD Ingenieure AG

street: Hardturmstraße 135


name: Kantonspolizei Zürich ITO-SN,à l'attention de Wüthrich Samuel, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Rahmenverträge Dienstleistungen IT-Systemadministration

description: IT-Systemadministrationsleistungen im Microsoft-Umfeld (Los 1) und Linux-Umfeld (Los 2, Los 3)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Administration fédérale des finances (AFF) gestion des risques et des assurances

title: (1263) 601 assurance transport.

description: Assurance transport pour effets de déménagement (y compris voitures), assurance d'entreposage et assurance bagages Détails: voir dossier d'appel d'offres.

street: Bundesgasse 3

name: Projet (14140) 601 assurance œuvres d'art – exposition Victor Chocquet 2015

AXA Versicherungen AG

street: General Guisan-Strasse 40


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

description: Travaux de démolition.

description: Travaux de pierre naturelle.

description: Travaux de plâtrerie - peinture.

description: Travaux de ferblanterie.

description: Fenêtres, portes extérieurs.

title: Rénovation et transformation du bâtiment administratif et de l'Hôtel de ville de Morges.

description: Rénovation de l'Hôtel de ville de Morges.

street: Avenue Benjamin-Constant 1


name: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA

title: Renouvellement de la gare de Münchenwiler-Courgevaux

description: Dans le cadre du projet de renouvellement de la gare de Münchenwiler-Courgevaux (ligne 255 reliant Fribourg à Anet en passant par Morat), TPF INFRA déposent un appel d'offres pour le marché de travaux de construction relatif aux travaux de génie civil, de béton armé et travaux spéciaux comprenant, entre autres, la démolition des installations existantes, la réalisation de nouveaux quais extérieurs, l'exécution d'un passage inférieur et la création de rampes d'accès à ce dernier. — décapage horizon A non pollué: 2 550 m3, — décapage horizon A peu pollué: 1 600 m3, — décapage horizon B: 8 650 m3, — terrassement: 11 700 m3, — transport: 9 700 m3, — remblayage: 23 000 m3, — grave: 6 400 m3, — ballast: 5 200 m3, — matériaux de remblai: 10 000 m3, — coffrage: 3 800 m2, — béton: 910 m3, — armature: 140 tonnes, — caniveaux à câbles: 1 500 m, — tuyaux PE: 4 900 m, — chambres à câble: 45 PCE, — socles de mât LC: 60 PCE, — revêtement: 2 100 tonnes, — mise en place horizon A: 12 000 m2, — mise en place horizon B: 12 000 m2.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Rue Louis-d'Affry 2, CP 1536


name: Universitätsspital Basel Rechtsdienst Sekretariat

description: Im Rahmen des Projekts soll das SAP ECC System des USB in eine neue S/4 HANA Systemlandschaft mit IS-H Sidecar überführt werden. Gesucht wird ein Generalunternehmer, welcher die in den Ausschreibungsunterlagen definierten Kriterien zu bestmöglichen wirtschaftlichen Bedingungen erfüllt.

title: S/4@USB - Einführung S/4 HANA mit IS-H Sidecar

street: Klingelbergstrasse 23


name: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne

title: CFC 222/224 Ferblanterie/Couverture

description: Rénovation compète de la toiture des bâtiments existants.

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les prestataires étrangers doivent indiquer un domicile (adresse postale) en Suisse. Sans une telle indication, c'est l'adresse postale de l'Office des immeubles et des constructions du canton de Berne qui vaut comme adresse de notification.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Département de l'aménagement et des constructions

title: Musée d'Histoire Naturelle - Travaux d'entretien (916P1L)

description: Travaux d'entretien - carbonatation Estimation : 388'000.- francs HT traitement des surfaces extérieures Estimation : 150'000.- francs HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Kantonsstrasse KV6, Steinschlagschutz Kehrsitenstrasse; Etappe 1: Festung, Fischeregg, Unter Schilt

description: Das Angebot umfasst die Steinschlagschutzarbeiten gemäss den beiliegenden Bauplänen (verkleinert). Sämtliche Arbeiten werden etappenweise ausgeführt. Bauteilübersicht: •Bauinstallation, Hilfsbühnen, Gehwege. •Felsräumungen, Ausholzen nur im Anlagenbereich. •Fundation Schutzanlagen. •Lieferung Schutzanlagen. •Montage Schutzanlagen. •Ertüchtigung best. Anlagen •Bodenbedeckungen (verankerte Netzabdeckungen) an ausgesuchten Stellen. •Rekultivierung im Anlagenbereich. •Deinstallation Hauptmengen: Approximatives Vorausmass Etappe 1; Festung, Fischeregg, Unter Schilt: •Geländeräumung ca. h 1160 •Holzerarbeiten (Fläche) ca. m2 5‘500 •Erdarbeiten ca. m3 70 •Felsabtrag ca. m3 140 •Ankerarbeiten ca. m 1‘850 •Stahlbetonarbeiten ca. m3 30 •Lieferung und Montage Schutzanlagen ca. m 315 •Ertüchtigung best. Anlagen ca. m 260 •Bestockung an ausgesuchten Stellen ca. m2 1‘500


title: Stadtparlamentssaal Rathaus Winterthur, Marktgasse 20, 8400 Winterthur, BKP 330 Audiovisuelle Saaltechnik

description: Gemäss Pflichtenheft im Anhang


name: Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Lorenzo Gottardi, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 28 79, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

description: Anbau und Umbau

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: ARA Birs - Ersatz Steuerung (SPS)

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Herzog Ingenieure AG, 3073 Gümligen, à l'attention de Hansmathis Wenger,Dorfstrasse 10, 3073 Gümligen, Suisse, Téléphone: 0848 415 000, E-mail:

title: Hochwasserschutzprojekt Neubau Dotierstrecke Hasliberg

description: www.simap.ch (texte original), Feuille officielle du canton de Berne et la Feuille d’avis d’Oberhasli (le même jour ou jusqu’à 14 jours plus tard) 22.07.2009

eligibilityCriteria: 14.08.2009 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: A) Angebotspreis (: 70
B) Technische Qualität des Angebotes (20%). Bewertung des einzureichenden technischen Berichts. Es erfolgt eine Bewertung des technischen Berichts als Ganzes. Das Schwergewicht der Bewertung wird auf das Projektverständnis gelegt. Im technischen Bericht sind insbesondere folgende Themenbereiche zu behandeln: Technische Lösungen, Angaben zur Installation, Bauabläufe und Bauverfahren, Baustellenlogistik, Wasserhaltung und Vorgehen bei Arbeiten am und im Wasser, Risikoanalyse:
C) Bauprogramm (10%). Bewertung des einzureichenden Bauprogramms. Beurteilungskriterien sind die gesamte Bauzeit (je kürzer die Bauzeit, desto besser die Bewertung), Bauablauf und Abhängigkeiten sowie die Plausibilität des Bauprogramms.:
A) Angebotspreis (: 70
B) Technische Qualität des Angebotes (20%). Bewertung des einzureichenden technischen Berichts. Es erfolgt eine Bewertung des technischen Berichts als Ganzes. Das Schwergewicht der Bewertung wird auf das Projektverständnis gelegt. Im technischen Bericht sind insbesondere folgende Themenbereiche zu behandeln: Technische Lösungen, Angaben zur Installation, Bauabläufe und Bauverfahren, Baustellenlogistik, Wasserhaltung und Vorgehen bei Arbeiten am und im Wasser, Risikoanalyse:
C) Bauprogramm (10%). Bewertung des einzureichenden Bauprogramms. Beurteilungskriterien sind die gesamte Bauzeit (je kürzer die Bauzeit, desto besser die Bewertung), Bauablauf und Abhängigkeiten sowie die Plausibilität des Bauprogramms.:


title: VMware ELA (Lizenzen)

description: VMware Enterprise License Agreement (ELA)


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Offres d'apprentissage linguistique CFF

description: Le but de l’ensemble du marché est la professionnalisation de la communication orale et écrite entre les collaborateurs dans les langues de communication que sont l’allemand, le français et l’italien. Dans le domaine du contact direct avec la clientèle, cela peut également concerner d’autres langues, comme par exemple l’anglais ou l’espagnol. À partir du 1er janvier 2022, les divers groupes cibles de CFF SA doivent pouvoir bénéficier d’une offre d’apprentissage linguistique aussi flexible que possible avec des formations en ligne fournies par le fournisseur évalué. L'objet du présent marché est détaillé dans le documents de l'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch

awardCriteriaDetails:
ZK01 Qualität der Leistung: 50
ZK02 Preis: 50


name: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL,à l'attention de Claudia Brun, Amtshaus Rathausen, 6032 Emmen, Suisse

title: BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten BKP 281.2 Bodenbeläge PU BKP 281.4 Bodenbeläge Naturstein BKP 282.4 Wandplatten BKP 283.4 Deckenbekleidungen Holz BKP 358.1 Gastroküche (CNS-Anlagen) BKP 358.3 Gastroküche (Spülen) BKP 358.5 Gastroküche (Buffet)

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Es gelten die gesetzlichen Teilnahmebedingungen. Anbieter werden vom Verfahren ausgeschlossen, insbesondere falls sie: •kein vollständiges Dossier auf Grundlage der Unterlagen zum Antrag auf Teilnahme eingereicht haben. •das Dossier nicht fristgerecht oder nicht rechtsgültig unterzeichnet eingereicht haben. •unwahre oder unvollständige Angaben machen. •nicht alle sozialen, steuerlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten.


name: Einwohnergemeinde Pratteln Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt

description: Mit vorliegender Ausschreibung wird das Generalplanerteam unter der Leitung eines Architekten gesucht, welches dieses Bauwerk in der erforderlichen Qualität wirtschaftlich realisiert. Ziel der Ausschreibung ist es, auf der Basis des vorliegenden Vorprojektes einen geeigneten Architekten mit Fachplanern und Spezialisten für die Phasen Projektierung, Ausschreibung und Realisierung zu finden.

title: Generalplaner-Ausschreibung, Sanierung und Aufstockung Schulhaus Längi

street: Schlossstraße 34


name: Hospice général, service exploitation et achats

title: Location de services (LSE) Technicien support informatique.

description: Assistance téléphonique de type service Desk et assistance technique sur site dans le domaine de l'informatique.

street: Route des Acacias 54


name: Armasuisse Office fédéral des systèmes d'armes, des véhicules et du matériel

procurementMethod: selective

street: Wankdorfstrasse 2

Haari SA Food-Systems

street: Kasernenstrasse 4


name: Gemeindeverwaltung Walchwil/Kath. Kirchgemeinde Walchwil

title: Elektroarbeiten

description: Elektroarbeiten

eligibilityCriteria: CHF 50.00 30 Tage


name: Gemeindeverband Regionales Altersheim Unteres Aaretal

description: Erweiterung Altersheim. Gipserarbeiten, Trockenbau, Fassaden an Neubau und Bestand.

title: Erweiterung Regionales Altersheim Unteres Aaretal

street: Hauptstrasse 60


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strasseninspektorat

title: Hüntwangen / Wil, 562 Bergstrasse, Dorfausgang Hüntwangen bis Landesgrenze CH / D, km 1.190-4.140

description: Bituminöse Beläge fräsen: 16500 m2 Beläge: 6400 to Aushub Werkleitungen: 1100 m3 Schachtabdeckungen (KS und SS): 22 St

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


title: CFC 281.0 - travaux de chape.

title: CFC 271, 285.1 - plâtrerie / peinture.

title: CFC 271, 285.1 - plâtrerie / peinture.

title: CFC 258 - cuisines ménagères (agencement et équipement).

title: CFC 273.0, 273.2 - portes et vitrages intérieurs en bois.

title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier.

DAR Architectes SA

street: 9c chemin du Croset - CP 126

Balzan et Immer SA

street: Route de Genève 15

Michel Cona SA

street: Rue des Pâquis 49

AFG Küchenvertrieb (Schweiz) AG

street: Rue Jacques Dalphin 12

Norba SA

street: Rte de Lausanne 46


title: BVB, Weichenantriebe.

description: Auf dem Netz der BVB werden 2 verschiedene Arten von Weichen eingesetzt: Manuelle Weichen und elektrisch-hydraulische Weichen. Je nachdem, wie eine Weiche im Regelfall befahren wird, kommen unterschiedliche Weichenantriebe zur Anwendung. Die BVB sucht einen Unternehmer für die Herstellung und Lieferung von manuellen und elektrohydraulischen Weichenantrieben.

awardCriteriaDetails: Preis:

Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

street: Claragraben 55

Trelco AG

street: Gewerbestraße 10


name: Setz Fensterbau AG,Feldstrasse 3, 6247 Schötz, Suisse

name: mazzapokora p.a. mullerarchitecte Sàrl, à l'attention de J-J Muller,Rue d'Or 16, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 322 23 46, E-mail:

title: CFC 221.1 Fenêtres en bois métal (façades rideaux)

description: Agrandissement du centre scolaire du Botzet

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: Das Spital Männedorf beabsichtigt zwischen Sommer 2011 und Ende 2014 die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Behandlungstrakts in Etappen und unter Betriebsaufrechterhaltung. Neben 5 OP-Sälen werden Räume für die Intensiv- und die Notfall-Station sowie für die ZSVA und die Spital-Gastronomie realisiert. SKP 272 METALLBAUARBEITEN Total ca. CHF 0.35 Mio., bestehend aus: - SKP 272.1 Metallbaufertigteile - SKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

eligibilityCriteria: 16.05.2012 Kosten: Keine


name: Baudirektion Kanton Zürich Tiefbauamt,à l'attention de Dani Häfliger, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 55 74, E-mail:

title: Gemeinden Ober-/Unterengstringen, Zürcherstrasse, BHS Langacher und Paradies

description: Strassen- und Werkleitungsbau / Bushaltestellen Leistungen und Mengen (ca.): Belagsersatz komplett Strasse: 7980 m2 Belagsersatz komplett Gehweg: 2900 m2 Deckbelagsersatz Gehweg: 470 m2 Betonplatten für Bushaltestellen: 480 m2 Fussgängerinseln neu: 5 Stück Abschlüsse RN12 + WST neu: 1500 m Abschlüsse RN 12 (Anschlag 16cm): 80 m Bundsteine neu: 900 m Stellplatten neu: 200 m EKZ Leitungsbau und Ersatz Kandelaber


name: Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen der Burgergemeinde Bern, zu Hdn. von Andreas Stähli

description: Holzelementbau

title: BKP 214.3 Holztafelbau

description: Holzelementbau

street: Bahnhofplatz 2


description: BKP 23 Elektroanlagen

description: BKP 233 Leuchten

title: BAV 60406 Verwaltungsgemäude Strassburgstrasse

description: Instandsetzung und räumliche Optimierung


title: P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 249.0 HLKKS_6 Entrauchung

description: Komplette MRWA-Anlage als funktionierendes Gesamtsystem, bestehend aus insgesamt 6 Dach-Entrauchungsventilatoren, Entrauchungsklappen gem. Anforderung, Ersatzluft-Nachströmklappen, Kalcium-Silikat-Kanäle, Entrauchungssteuerung, Bedientableau, Systemverkabelung. Ausserbetriebsetzung, Umbau und Rückbau von bestehenden NRWA-Anlagen in mehreren Bauphasen, teilweise im laufenden Gebäudebetrieb und in Nachtarbeit. Inbetriebsetzung und Leistungstests der fertiggestellten Anlagen in mehreren Phasen, Teilinbetriebsetzungen, provisorische Inbetriebsetzungen.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen:
Auftragsverständnis:


title: Die französische Version ist gültig.

description: Construction de la piste de chantier « de l’Envers » depuis la piste de chantier de Pontenet (201-1a), qui se termine à Malleray, jusqu'au village de Bévilard. Largeur de la piste 3.50 mètres, longueur totale 2'600 mètres. Confection de places d'évitements et franchissement de 5 ruisseaux, dont un avec buse métallique. 400 m seront maintenus en tant que chemin agricole, le revêtement (ACT 22 N 10 cm) sera enlevé sur 400 m pour la mise en desserte forestière et 1'800 m seront totalement démolis à la fin du chantier N16.


description: Neubau Regenabwasserkanal: — Rohr DN 300 / 400, Länge 280 m, — Rammung DN 600, Länge 20 m, Ersatz Hydrantenleitung: — Hauptleitung: Rohr DN 150 /125, Länge 285 m, — Hausanschlüsse: Rohr DN 63, Länge 300 m.

title: Neubau Regenabwasserkanal und Ersatz Hydrantenleitung

Gemeinde Eschenbach

street: Rickenstraße 12


name: Waldkorporation Drei Gemeinden (St. Peter-Pagig und Molinis)

title: Instandstellung Waldweg Palus

description: Instandstellung Waldweg Palus; Aushub 270 m3; Transporte 650 m3; Geröll 80 m3; Abbruch und Wiederaufbau Blocksteinmauern 275 m2; Fugenbeton 105 m3; Beton-fundation bewehrt 10 m3; Fundationsschichten 70 m3; Belag 25 t


description: BKP 230 Elektroanlagen Innenausbau in 12 Geschossen an je ca. 440 m2 Elektroanlagen bestehend aus: Starkstromanlagen, Starkstrominstallationen, Schwachstromanlagen, Schwachstrominstallationen und provisorische Installationen

description: BKP 358 Kücheneinrichtungen Einbau im Dachgeschoss einer Gastroküche bestehend aus: Speiseausgabestationen, Regenerierküche und Tageslager Lebensmittel

title: BAV 80827 Campus Glattal

description: Umbau BKP 230 Elektroanlagen BKP 358 Kücheneinrichtungen


name: Nazario Branca et Andrea Calanchini Architectes, à l'attention de Andrea Calanchini,rue de Montbrillant 28, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 734 06 91, E-mail:

title: MAISON DE LA FAMILLE, Ferme du Pommier - Travaux de Couverture et Ferblanterie

description: Travaux de couverture et ferblanterie.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Sanierung Schulhaus Steinlig A / B, Bassersdorf BKP 243 Wärmeverteilung

description: Sanierung Schulhaus Steinlig A / B, Bassersdorf Gesamtsanierung Wärmeverteilung


description: Beschaffung Dienstkleider TBA-ZH 2019

title: Beschaffung Dienstkleider TBA-ZH 2019

description: Beschaffung Dienstkleider TBA-ZH 2019

Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt

street: Walcheplatz 2

Spilag AG

street: Baselstraße 80


name: Syndicat d'améliorations foncières de Courchapoix-Corban-Montsevelier (SAF CCM), à l'attention de Christophe Fleury,Clos Vicat 2, 2826 Corban, Suisse

title: SAF CCM 4ème étape de travaux

description: Lot A - Chemins goudronnés et accès goudronnés sur anciens et nouveaux tracés, largeur 3m, longueur 4400m. - Chemins bétonnés sur anciens et nouveaux tracés, largeur 3m, longueur 650m. - Chemins à bandes de roulement bétonnées à la finisseuse, largeur 3m, longueur 4300m. - Chemins gravelés, largeur 3m, longueur 3800m. - Chemins chaintres, largeur 3m, longueur 1500m. - Chemins à défoncer, largeur 3m, longueur 600m. - Collecteurs eaux de pluie et réfection de drainages, longueur 500m. - Passage à gué, 1 ouvrage. - Terrassement et mise en place de matériaux, 15’000 m3. Lot B - Chemins goudronnés et accès goudronnés sur anciens tracés, largeur 3m, longueur 2590m. - Sentier pédestre largeur 1.0m, longueur 530m

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Sanierung Karl-Völker-Strasse Heerbrugg

description: Strassenoberbau 4200m2 Kanalisationen SBR 400 270m' / PP bis DN250 200m' Wasserversorgung Gemeindeleitung 490m' (Ha. 25m') Wasserversorgung Transportleitung 435m' Elektrizitätstrasse 510m' Swisscom Trasse kleinere Erweiterungen und Schächte Gasversorgung 80m'

eligibilityCriteria: Bauunternehmungen im Bereich Strassen- und Tiefbau


title: Sanierung Alpweg, 3. Etappe

description: Rasenziegel ausstechen/anlegen: ca. 6100 m², Abtrag: 3350 m³, Schüttung: 3400 m³, Kiesabbau und Aufbereitung: 4300 m³, Einbau Fundationsmaterial: 1300 m³, Transport und Lagerung Fundationsmaterial: 3000 m³, Betonbelag: 290 m², Verschleissschicht: 5500 m²


name: CFF Immobilier, Gérance, Gestion projets et construction,Place de la Gare 1, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Relocalisation TES - Construction nouvelle caserne / CFC 244 Ventilation, CFC 245 Conditionnement d'air et CFC 249 Régulation et tableau électique

description: Construction de la nouvelle caserne du TES La caserne du train d'extinction et de secours (TES) s'implante sur la commune d'Ecublens le long de la route de Bussigny. Elle fait partie des installations de la gare de Renens. Le bâtiment comprend un rez-inférieur, en relation directe avec la voie de stationnement du TES, un rez-supérieur avec entrée principale au niveau de la route de Bussigny et un étage.

eligibilityCriteria: Conformément aux documents d'appel d'offres.


name: Einwohnergemeinde Villmergen Bauverwaltung,à l'attention de Remo Wiederkehr, Schulhausstrasse 17, 5612 Villmergen, Suisse, Téléphone: 056 619 59 40, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Mühlematten, Villmergen

description: Schulhaus und Sporthallengebäude GV 416 Gebäudevolumen nach SIA 416 m3 29'768 Sichtbeton und Montagebau in Holz Anspruchsvolle Abdichtung und Haustechnikeinlagen

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: VON RO Echafaudages SA,CP 1753, 1211 Genève, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu 8 - 1148TI - Echafaudage


name: Bernmobil Städtische Verkehrsbetriebe Bern

description: Bernmobil beabsichtigt für die Erweiterung des Tramdepots an der Bolligenstrasse 58 die speziellen, äußeren, lichtdurchlässigen Bauteile zu beschaffen inkl. Montage. Details zum Beschaffungsgegenstand sind dem Werkvertrag mit seinen Anhängen zu entnehmen.

title: Erweiterung Tramdepot Bolligenstrasse – BKP 221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile

street: Eigerplatz 3

Mevo Fenster AG

street: Christoph Merian-Ring 25+27


name: Centrale Commune d’Achats (CCA) du canton de Genève (siège de Grafous)

street: rue du Stand 15, Case postale 3937

Format Werk GMBH

street: Wallackstrasse 3

countryName: AT


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description: Travaux: construction bois — CFC 214. Estimation: CHF 40'617,45 HT.

title: Bois de la bâtie — 1705TI — construction bois

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI)

title: Attribution de 1 poste externe pour la DGSI (LSE 2016-05)

description: Le type de profil recherché est le suivant: 1 concepteur senior Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats. Pour le surplus, la description du profil figure en annexe des Conditions cadre (CCCC). Remarques: Les compétences obligatoires figurant dans la description de profil sont considérées comme des critères impératifs, si bien que l’absence de l’une d’entre elles pourra conduire à la décision d’exclure de la procédure le candidat proposé. Il est exclu de proposer des personnes dont le curriculum vitae se distinguerait du descriptif de poste annexé quant à ces compétences obligatoires.


title: Ausbau Bernstrasse Heimberg - Rohrbauarbeiten

description: Erneuerung Wasserleitung L = ca. 700m Guss duktil DN 200 inkl. Armaturen, Hydranten und Hauszuleitungen

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind folgende Nachweise beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Die Unternehmungen sind jedoch verpflichtet, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen (inkl. Dokumentation). Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Qualität und Vollständigkeit der Offerte: 20


name: BÄR Bahnsicherung AG,Riggenbachstrasse 6, 4600 Olten, Suisse

name: Transports Publics Neuchâtelois SA, à l'attention de Emmanuel Thibierge,Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, E-mail:

title: Ligne 215 – Déploiement et programmation des infrastructures ZSI 127

description: Le marché concerne les prestations relatives au contrôle continu de la marche des trains, en particulier le montage extérieur des équipements d’infrastructure ZSI 127 et l’ingénierie (télégrammes, programmation, tests et mise en service)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago, à l'attention de Sandro Foiada,Via Crodolo, 6614 Brissago, Suisse, Téléphone: 0917868686, E-mail:

title: Assurance personnelle avec effet au 01/01/2023

description: Assicurazioni di persone con decorrenza dall’01/01/2023

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Max Keller AG Lüftungs- und Klimaanlagen

description: Neubau Feuerwehrdepot und Gemeindehaus mit Tiefgarage mit 50 Einstellplätzen, sowie Neubau Entsorgungsstation.

description: Neubau Gemeindehaus und Feuerwehrdepot Gommiswald, BKP 244 Lüftung.

Gemeinde Gommiswald

street: Rietwiesstraße 2

street: Rosengartenstraße 11


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Schneefräse Stützpunkt Starkenbach

description: Ankauf einer Schneefräse für den Stützpunkt Starkenbach


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Schoren Primarschule Neubau, BKP 282.5 Wand- und Deckenbekleidung aus Holz und Holzwerkstoffen

description: Wand- und Deckenbekleidung aus Holz und Holzwerkstoffen. Akustische Wand- und Deckenbekleidung in Turnhalle, Erdgeschoss und Oberlichtaufbauten Obergeschoss aus fertig behandelten Holzwerkstoffpaneelen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


description: Subject of this call for tender is the procurement of the detailed technical design and serial manufacturing of a neutron detector system (including a detector, detector electronics and data acquisition system) to be installed at the neutron diffractometer, POLDI at SINQ in Switzerland. An optional second symmetric detector system at 180 degrees with respect to the first detector is included in the request.

title: New Position Sensitive Detector System for Poldi Neutron Diffractometer

Paul Scherrer Institut

street: Forschungsstrasse 111


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7002 Chur

title: Konstruktionsarbeiten GEX

description: Der Glacier Express soll in den nächsten Jahren einem Refit mit einem umfangreichen Redesign unterzogen werden. Die dafür notwendigen Engineering- und Konstruktionsarbeiten sind, gemäss heutigem Planungsstand, ab Mai 2017 durchzuführen. Hauptaufgaben: • 3D-Modelling / Konstruktion • Fertigungszeichnungen erstellen • Konstruktion und Detaillierung Innenausbau • Ablage / Implementierung in der CAD-Datenbank • Enge Zusammenarbeit mit der Projektleitung Anforderungen: • Abgeschlossene Lehre Konstrukteur • mehrjährige Erfahrung • Konstruktionserfahrung bei der Bahn von Vorteil • 3D CAD Creo Elements Erfahrung vor Vorteil Kapazitäten: • Während der Hauptphasen des Projektes könnten bis zu 3 Mitarbeiter gleichzeitig zum Einsatz kommen

eligibilityCriteria: keine


name: Service technique,Rue de l'Eglise 14, 1987 Hérémence, Suisse, E-mail:

title: Glissement des Masses - Drains forés

description: Exécution de 2 forages horizontaux Mise en place de drains forés - Longueur cumulée des forages : 380 ml - Longueur cumulée des drains (tubes) : 380 ml

eligibilityCriteria: Français


name: Leica Microsystems (Schweiz) AG,Max Schmidheiny-Strasse 201, 9435 Heerbrugg, Suisse

name: Ecole des Sciences Criminelles,Batochime, 1015 Lausanne, Suisse

title: Stereomicroscopes pour salle de TP

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Umbau und Erweiterung Wägelwiesen Pflege- und Alterszentrum (WAP).

Politische Gemeinde Wallisellen

street: Zentralstraße 9, Postfach


name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Ausführungsprojekt und Ausführung der Strassensanierung Kantonsstrasse P, Abschnitt Sihlbrugg-Sand AG

description: Erarbeitung des Projektes "Sanierung Kantonsstrasse P, Sihlbrugg-Sand AG,Fahrbahnverbreiterung, Radstrecke, Neubau/Sanierung Kunstbauten", SIA Phasen 41 und 51-53, Länge 1.8 Kilometer

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: vgl. Submissionsunterlagen:
vgl. Submissionsunterlagen:


name: Dr. Bernard Greder,rue de la Gabelle 28, 1227 Carouge GE, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Mme Dalila Oliveira,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d'offres public recherchant deux médecins-conseil

description: L'Etat de Genève, soit le Service de santé du personnel de l'Etat de Genève (SPE), représenté par la Centrale Commune d'Achats (CCA), cherche à collaborer avec deux médecins-conseils dont l'activité fera l'objet d'un contrat de mandat, soumis à l'approbation de l'Association des médecins genevois.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Pour le surplus, voir le dossier d'appel d'offres.


title: Villeret – Plan d'aménagement des eaux Ruisseau « Le Bez »

description: www.simap.ch 04.05.2021

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP peuvent participer à l’appel d’offres.


name: Alpiq Intec Romandie SA,56, route du Nant-d'Avril, 1214 Vernier, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Dépôts patrimoniaux de la Ville de Genève (1247TI) sanitaire


title: "Kabelrohrblock UW Landquart - Mast 75, Baumeisterarbeiten"

description: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Baumeisterarbeiten zur Errichtung eines Kabelrohrblockes zwischen dem UW Landquart und dem Mast 75, namentlich mit folgenden Hauptmengen: Aushub 5'500 m3 Rohrblock 2'000 m1 Horizontale Spülbohrungen L = 244m

eligibilityCriteria: Termingerechte Einreichung eines vollständig ausgefüllten und von allen Angebotsbeteiligten rechtsgültig unterzeichneten Angebotes gemäss Ausschreibungsunterlagen Dokument B1 (Angebotsformulare) und Dokument B2 (Leistungsverzeichnis), inklusive Selbstdeklarationsblatt und sämtlicher geforderter Nachweise, insbesondere die Erklärung, die Vertragsbedingungen gemäss Dokument C (Entwurf Werkvertrag) einzuhalten. Änderungen oder Ergänzungen der Angebotsformulare sind nicht zulässig. Eine unvollständige Offerte kann zum Ausschluss des Bieters führen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Preis: 50
ZK 2: Technischer Bericht: 30
2.1 Technischer Beschrieb des Angebots: 25
2.2 Projektorganisation, QM, Sicherheits- u. Rettungskonzept: 5
ZK 3: Referenzen: 20


title: 17203 Forch und Lengg

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen. Bausumme: Fr. 850'000.--

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: N02, 170015, UEFALLMEN, UEF Allmendstrasse Sursee / Baumeisterarbeiten

description: Le présent appel d’offres porte sur la réfection du passage supérieur de l’Allmendstrasse à Sursee. Quantités principales (valeurs indicatives) : Remise en état du béton sur une large surface, env. 220 m² Remise en état localisée du béton, env. 70 m² Remplacement de l’enduit d’imprégnation LBP, env. 1800 m² Pierres bordières, env. 320 m Avaloirs DN 400, env. 20 pièces Regards de visite DN 400, env. 5 pièces Renouvellement des revêtements en béton bitumineux : Couche de surface MA 11 THP 40 mm, env. 106 t Couche de protection MA 16 HP 45 mm, env. 119 t Couche de surface MA 11 N 30 mm, env. 47 t Couche de base MA 16 N 40 mm, env. 63 t Joints de bordure en bitume polymère, env. 1000 m Renouvellement des glissières de sécurité, env. 310 m Marquage, env. 450 m Appuis de pont, env. 5 pièces Joints de chaussée, env. 30 m

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: Qualität des Anbieters;: 15
Erfahrung der Schlüsselpersonen:
Unterteilt in::
ZK 1.1 Bauführer,: 5
ZK 1.2 Polier Gussasphaltarbeiten,: 5
ZK 1.3 Polier Betoninstandsetzung,: 5
ZK 2: Qualität/Plausibilität Angebot;: 15
Unterteilt in::
ZK 2.1 Technischer Bericht mit Angaben u.a. zu Baustelleneinrichtungen,: 10
ZK 2.2 Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken erkannt und nachvollziehbar dargelegt/gelöst,: 5
ZK 3: Bauzeit;: 10
Gesamtbauprogramm und Erläuterungen zum Bauprogramm:
ZK 4: Qualität/Plausibilität Bauprogramm und der vorgesehenen Bauabläufe und Leistungsannahmen unter Berücksichtigung der vorhandenen Randbedingungen;: 10
ZK 5: Preis,: 50
Bereinigte Angebotssumme:
Erläuterungen: Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Gestion immobilière commerciale, affaires isolées FM ouest

description: Le soumissionnaire soutient armasuisse Immobilier pour la gestion commerciale d'immeubles. Les prestations comportent une vaste palette de tâches ( détails : voir la partie B de la documentation pour l'appel d'offres ). Le mandant se réserve le droit de confier des travaux à plusieurs mandataires.

eligibilityCriteria: Néant

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 20
Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 20


name: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich,à l'attention de Urs Zulauf, Ueberlandstrasse 2, 8953 Dietikon, Suisse, Téléphone: +41 58 359 51 72, E-mail:

title: Beschaffung von dreiphasigen metallgekapselten Mittelspannungsschaltanlagen inklusive Schutzgeräten

description: Erstellung und mengen-, termin- und qualitätskonforme Lieferung von dreiphasigen metallgekapselten, Mittelspannungsanlagen inklusive Schutzgeräten, gemäss technischem Pflichtenheft (Dokument 5) Grundauftrag: Liefertermin ab 2021 Option Vertragsverlängerung: Liefertermin ab 2023 Die Anlagen werden einzeln über einen Zeitraum von zwei Jahren beschafft. Die Vergabestelle behält sich vor, Folgeaufträge gemäss §10 lit. g SVO des Kantons Zürich freihändig zu vergeben.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Funktionale und technische Lösung gemäss Dokument 5 Ziff. 2 technische Zu-schlagskriterien: 40
Erläuterungen: Details siehe "Allgemeine Submissionsbedingungen (Dokument 1):


name: Gaïa Tek SA,Avenue Louis-Ruchonnet 4, 1003 Lausanne, Suisse

title: Achat de gilets porte matériel


title: Erweiterung Filtration


currency: EUR

name: Armasuisse Purchasing and Cooperations CC WTO

street: Wankdorfstrasse 2

Beckman Coulter International SA

street: Rue Juste-Olivier 22


description: Das Paul Scherrer Institut (PSI) ersucht um Abgabe von Offerten für die Integration und den Betrieb für das Web Content Management System (WebCMS) „Drupal“, sowie die Migration der bestehenden Inhalte und die Ausbildung der Webautoren. Die Aufgaben und Anforderungen sind detailliert in den Lastenheften beschrieben.

title: Einführung Web Content Management System Drupal.

description: Implémentation du système de gestion de contenu internet Drupal.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

MD Systems Miro Dietiker

street: Hermetschloostrasse 77


name: Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung Neubau

title: BKP 703.4 - MR HF-Käfig

description: Planung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von vier HF-Käfige für die korrekte Abschirmung von drei MRI-Geräen 3T in der Radiologie und ein MRI-Gerät 1.5T im OPS.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


description: La commande comprend le «Facility Management» de VitaFutura AG, qui contient les services de nettoyage hygiénique, la fourniture de linge, l'élimination des déchets, le transport et le jardinage. L'objet du présent appel d'offres est d'attribuer ces services à un adjudicataire approprié.

title: Facility Management VitaFutura AG

description: Facility Management VitaFutura AG.

VitaFutura AG

street: In der Au 5

Dosim SA, Zweigniederlassung Ittigen

street: Worblentalstrasse 32


name: GE Grid (Switzerland) GmbH,Carl-Sprecher-Strasse3, 5036 Oberentfelden, Suisse

name: FMV SA - Secteur stations, à l'attention de Johann Mathieu,Route de Chippis 57, 3966 Chalais, Suisse, E-mail:

title: Nouveau transformateur 220/65kV 230 MVA Saint-Triphon

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Amt für Wirtschaft und Arbeit, Qualifizierung für Stellensuchende (QuS)

title: AWA 1823 - PC-Verkaufskurs A2 für Stellensuchende gemäss Art. 60 Abs. 1 und 5 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)


name: Services du Parlement, ressort exploitation et huissiers

description: L’appel d’offres lancé par les Services du Parlement vise à garantir la bonne exploitation du système de sonorisation pour les 4 prochaines années (2020-2023 et option de prolongation de 1 x 2 année, 2024 et 2025). La mission d’exploitation du système de sonorisation comprend les prestations suivantes: — phase d’apprentissage, — planification des engagements, — mise en service (session), — mise hors service (session), — mise en service (hors session), — mise hors service (hors session), — desserte, — mise sur pied d’un système de sonorisation mobile, — support First Level, — rapport et documentation, — transmission en cas de changement de prestataire.

title: (19121) 101 Exploitation du système de sonorisation des salles des conseils

street: Palais du Parlement

Kilchenmann AG

street: Bernstrasse 95


title: Transfer und Patientenbegleitung

description: Transfer und Patientenbegleitdienst am Standort USZ Flughafen

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/98767845

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 40


title: L’adjudication porte sur la sous-traitance du service courrier/archives de l’UPU. Les activités principales du service sont celles exécutées par un Mailroom classique, c’est-à-dire le traitement du courrier arrivant et sortant, la distribution du courrier dans le bâtiment et la gestion des archives. Le service comprend toutefois également la maintenance de l’inventaire du mobilier du bâtiment, la commande, gestion et distribution de fournitures de bureau ainsi que le service d’opérateur des salles de conférences de l’UPU pour les besoins de l’UPU et des locataires externes.


name: Infrastruktur, Projekt Management Zürich Gesamtprojektführung

street: Kasernenstrasse 95, Postfach


name: Commune de Collonge-Bellerive département technique

description: COL_2282_stores à lamelle.

title: COL_2282_stores à Lamelle.

description: COL_2282_stores à lamelle.

street: 1 chemin du Château-de-Bellerive

Stormatic SA

street: Route de Pré-Marais 46


description: Die Stiftung Einfach Wohnen sucht eine unabhängige Projektleitung auf Seiten der Bauträgerin, welche die Stiftung in ihrer Zielerreichung aktiv unterstützt. Die Bauherrenvertretung verfügt über ausgewiesene Kompetenzen und Erfahrung im Bereich Projektentwicklung und Projektsteuerung / Projektmanagement mit preisgünstigen und ökologischen Wohn-bauprojekten.

title: Ausschreibung Bauherrenvertretung Wohnsiedlung Altwiesen-/Dübendorfstrasse

Stiftung Einfach Wohnen

street: Birmensdorferstrasse 191


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Martin Reber, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: USZ Helikopterlandeplatz, Umbau und Instandsetzungen Gerüste

description: Der bestehende Helikopterlandeplatz am Universitätsspital Zürich entspricht nicht mehr den gültigen Normen und den Betriebs- und Nutzungsanforderungen. Der bestehende Landeplatz wird am selben Standort durch zwei höherliegende Landeplattformen aus Aluminium, sowie einer Liftaufstockung als Stahlskelett, mit Aluminiumfassade, ersetzt. Die Geschosse direkt unter den Landeplattformen müssen lokal statisch mittels Stahleinbauten verstärkt werden. Die Arbeiten werden etappiert ausgeführt und sind innen unter laufendem Spital- und aussen unter direkt angrenzendem Flugbetrieb umzusetzen. Die Massnahmen und Anforderungen für die in Etappen zu erstellenden Fassaden- und Montagegerüste im gesamten Projektperimeter sind in den beigelegten Dokumenten ersichtlich.


name: Emch+Berger AG Bern, Zweigniederlassung Brig-Glis

description: Das Mandat umfasst Planungs- und Koordinationsaufgaben für die Erweiterung des Depot der Matterhorn Gotthard Bahn im Glisergrund. Das Projekt ist in 2 Teilprojekte gegliedert. Teilprojekt 1 Erneuerung Gleisfeld und Stellwerk für das Teilprojekt wurde ein Plangenehmigungsverfahren beim BAV eröffnet. Teilprojekt 2 Umbau & Erweiterung D+W Glisergrund für das Teilprojekt ist die Phase 21 (Vorstudie) abgeschlossen. Leistungsprofil: — Planungs- und Koordinationsarbeiten als Gesamtleiter, — Planungsarbeiten von Bahnbau, Fahrbahn / Gleisbau (AB-EBV), — Leitung der Realisierung als Oberbauleiter, — Örtliche Bauleitung für Bahn, Fahrbahn / Gleisbau, — Fachplanung und -bauleitung für Hochbauarbeiten (Bauingenieurtätigkeiten). Die Koordinationsarbeiten umfassen alle im Projekt betroffenen Gewerke.

title: Erweiterung Depot Glisergrund

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG

street: Bahnhofplatz 7

street: Bahnhofstrasse 4a


name: Direction des travaux et de l’environnement du canton de Bâle-Campagne Service d’achat centralisé, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, E-mail:

title: Campus Bildung Gesundheit - Facility Management

description: Mit der Submission soll ein Anbietender selektiert werden, welcher das infrastrukturelle Facility Management erbringen wird. Dieses inkludiert die Gebäudereinigung und die Fenster-/Glasreinigung, sowie optional die Hauswartung und die Bereitstellung eines Computer-Aided Facility Management -Systems (CAFM). Die Gebäudereinigung stellt dabei den Oberbegriff für die Unterhaltsreinigung und die Sonderreinigung dar.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 40
ZK 2: Auftragsanalyse u. Leistungserbringung: 40
ZK 3: Referenzen Anbieter (Firmenreferenzen: 20


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Brunnmattschulhaus, BKP 228 Sonnenschutz

description: Die Gebäude wurden als Massivbau mit Betonflachdachkonstruktionen ausgeführt, die Aussenwände sind als Sichtbetonoberfläche ausgeführt. Die Fenstervorderkante sitzt fluchtbündig an der Hinterkante des Rohbaues, in Fensterebene ist eine Innendämmung eingebaut. Die Fensterelemente schliessen mit flächenbündigen Holzpaneelen an den Fussboden und die Leibungen an. Den Charakter der Fassade bestimmen bildhauersich eingesetzte Lochfenster. Einzelgebäude: Haupttrakt – Etappentrakt – Aula – spez. Klassen – Aula – Kindergarten Gesamtsonnenschutzfläche ca. 500 m2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20
Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20


name: État de Vaud, direction des systèmes d'information

title: AO — renouvellement des licences IBM Cognos

description: Reconduction des licences IBM Cognos avec une extension de périmètre.

awardCriteriaDetails: Prix total de l'offre:

street: Avenue de Longemalle 1

AIM Services SA

street: rue du Lièvre 2-4


name: CCFP Groupement d'architectes C/O Compago SÀRL

description: Excavation et évacuation et mise en décharge d'environ 6 400 m3 de matériau d'excavation. Travaux d'enceinte de fouille partiel.

description: Réalisation de la structure porteuse de l'ouvrage par la fourniture et mise en place d'environ 1 600 m3de béton. Y compris travaux de coffrage et ferraillage liés. Petit travaux de maçonnerie et travaux d'adaptation du bâtiment existant.

description: Mise en place par étapage, location et démontage d'un échafaudage de façade léger avec consoles. Surface de façade: environ 1 500 m2.

description: Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité multicouche avec isolation thermique en EPS et travaux de ferblanterie liés. Surface de toiture traité environ 500 m2.

description: Fourniture et pose d'une isolation thermique périphérique de façade et crépis de finition. Surface de façade: environ 1 100 m2.

description: Fourniture et pose de fenêtres en bois métal et store en toile. Environ 340 m2.

description: Fourniture et pose des infrastructures électriques incorporées. Fourniture et pose de la distribution électrique et de l'appareillage.

description: Fourniture et pose de la production de chaleur de l'ouvrage (échangeur raccordé sur la production existante) puissance sous-station: environ 80 kW. Réseau de distribution et diffusion par chauffage de sol (environ 1 500 m2; 16 collecteurs).

description: Fourniture et pose de monoblocs, réseaux de gaines, diffuseurs et des périph. de régul. liés. — install.de double flux: environ 2 500 m3/h, — install. pour le park. sout.: environ 2 000 m3/h, — install. désenf. park. environ 17 000 m3/h.

description: Fourniture et pose des installations sanitaires (nourrice, distribution et appareillages) pour l'ensemble de l'ouvrage. Nombre de LU = 453.

description: Fourniture et pose d'enduit plâtre (environ 4 500 m2), de cloisons en plaques de plâtre cartonnée (environ 2 000 m2), de faux-plafonds en plaque de plâtre cartonné (environ 1 500 m2). Peinture de finition de l'ensemble et d'élément de menuiserie.

description: Fourniture et pose de portes intérieures en bois y compris garnitures. Environ 130 pièces (équivalent 390 m2).

title: Extension de l'EMS des Berges du Léman à Vevey.

description: Création d'une extension au Nord de l'aile Ouest du bâtiment existant composées de 36 chambres individuelles avec sanitaires privatifs,des services dévolus, d'un parking enterré de 26 places ainsi que des aménagements extérieurs. — SP SIA 416: environ 2 720 m2, — VB SIA 416: environ 10 320 m3.

street: Rue Marterey 52


name: Schumacher Ingénierie SA, à l'attention de MM. Raphaël Rumo - Patrick Saugy,13 Rue Chantepoulet, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +4122 731 49 13, Fax: +4122 738 03 54, E-mail:

title: Construction d'un établissement d'exécution des mesures en milieu fermé - Projet Curabilis - Puplinge - CFC 25 Installations sanitaires

description: L’ensemble du projet Curabilis est constitué de 12 bâtiments ou zones suivantes : Bâtiment Accueil ; bâtiment UCP ; bâtiment d’ateliers ; bâtiment Mesures 1 ; bâtiment Mesures 2 ; bâtiment Mesures 3 ; bâtiment Mesures 4 ; salle de sport ; poste de contrôle ; bâtiment Pâquerette ; anneau de liaison ; aménagements extérieurs. Les bâtiments Mesures 1 à 4 sont équipés d’une récupération d’eau de pluie, pour l’alimentation en eau grise des robinets de chasse des WC. Chaque bâtiment possède son local technique avec sa nourrice de distribution en eau et une production d’eau chaude indépendante. Celle-ci est chauffée par le primaire chauffage via une récupération de chaleur sur les eaux usées.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Tubes de protection de câbles C+S en PE de différentes sections, longueurs et configurations, y c. accessoires. Exigences de qualité GA KSR 2010 (révision 2017) Conduites de câbles en polyéthylène VKR RL01-10d (VKR: Association suisse tubes et raccords en matière plastique). Livraison dans toute la Suisse DDP y c. déchargement.

title: Tubes de protection de câbles en PE y c. accessoires

Achats du groupe Biens de consommation

street: Hilfikerstr. 3

MCAM Symalit AG

street: Hardstrasse 5


title: H 10 Les Verrières → Haut de la Tour

description: Travaux de génie civil. Rabotage de la chaussée surface complète - 50 mm. Reprofilage de la chaussée, mise à niveau des pavés, bordures et tous les organes de chaussée. Mise en œuvre de la couche d'usure.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Partenaire Field Support (incidents et service) Field Support lors d'incidents pour ANI, c.-à-d. fourniture de prestations de dépannage (installation de matériel de remplacement) pour ANI-NG et ANI-CISCO ainsi que la gestion des stocks de matériel de remplacement et l'exécution de tickets de service (installations ANI (extension/construction/démontage d'appareils ANI). Nombre d'adjudications: 1 Durée du mandat de base: 1er trimestre 2015 – 4e trimestre 2017 (durée prévue non contraignante) Durée de l'option: 1er trimestre 2018 – 4e trimestre 2022 (durée prévue non contraignante)

description: Partenaire Field Support (service et sauvegarde pour le lot 1) Field Support pour ANI-NG et ANI-CISCO NE, exécution d'installations ANI (tickets de service, p. ex. extension/construction/démontage d'appareils ANI, travaux de nettoyage). Nombre d'adjudications: 1 Durée du mandat de base: 1er trimestre 2015 – 4e trimestre 2017 (durée prévue non contraignante) Durée de l'option: 1er trimestre 2018 – 4e trimestre 2022 (durée prévue non contraignante)

title: (1405) 609 Field Support Partner

description: En tant que prestataire de services interne à la Confédération, l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication OFIT (service demandeur) exploite 24 heures sur 24 un réseau porteur pour l'administration fédérale et les organisations proches de celle-ci. Sur ce réseau porteur sont exploités divers réseaux privés virtuels (RPV) pour les clients du service demandeur. Ce dernier dessert quelque 1900 sites en Suisse, dont des centres de calcul. S'y ajoutent environ 180 sites dans le monde pour les représentations de la Confédération à l'étranger. Le service demandeur est également responsable du raccordement des cantons et de la principauté du Liechtenstein. L'OFIT exploite au total plus de 12 000 composants réseau (commutateurs de couche 2 et 3, routeurs, points d'accès au WLAN, pare-feu et serveurs proxy), dont un tiers se trouve dans l'agglomération bernoise. A l'heure actuelle, les prestations Field Support pour tous les composants du fabricant Cisco Systems sont fournies par un seul partenaire. Lors de pannes, des interventions dans les domaines AN, CCN (matériel Cisco) et Central Services sont requises. A quelques exceptions près (p. ex. défaillance de quelques appareils dans les centres de calcul), toutes les opérations de dépannage sont effectuées par ce partenaire. Les futurs partenaires FS (deux adjudicataires, cf. cahier des charges chap. 3.1) effectuent des interventions directement sur les sites des clients du service demandeur. En cas de panne, les interventions consistent à configurer et à installer du matériel de remplacement ainsi qu'à accomplir des installations, des démontages et des déménagements de systèmes actifs en service. Certaines interventions peuvent consister dans l'exécution de travaux préventifs dans le cadre de l'entretien des appareils (p. ex. contrôle de la ventilation/du refroidissement des NE). L'objectif primaire du projet d'acquisition est l'évaluation de deux partenaires Field Support. A partir de la date de l'adjudication juridiquement valable, le marché prévoit la fourniture, sur la base d'un contrat d'assistance, de services d'intervention sur les sites des clients du service demandeur. Ce projet d'acquisition, qui comporte deux lots, vise à trouver deux adjudicataires différents pour des prestations de services Field Support. Chaque soumissionnaire est tenu de proposer dans son offre les prestations pour les deux lots. Dans la procédure d'évaluation sera d'abord déterminé l'adjudicataire du lot 1 qui sera dans la suite exclu de l'adjudication du lot 2. A l'exclusion de l'adjudicataire du lot 1 sera ensuite sélectionné l'adjudicataire du lot 2 parmi les soumissionnaires restants. Sont également exclus de l'attribution du lot 2, outre l'adjudicataire du lot 1, toutes les sociétés appartenant au groupe de l'adjudicataire du lot 1. Les services faisant l'objet de cet appel d'offres comprennent les travaux de préparation des interventions, les travaux d'exécution de l'intervention (p. ex.: échange de composants défectueux sur le site du client ou installation de nouveaux composants) ainsi que les travaux de traitement ultérieur d'une intervention (p. ex: reporting). L'adjudicataire du lot 1 est le partenaire FS pour les incidents et les tickets de service (selon l'annexe 1 Description du service chap. 2 à 6): L'adjudicataire du lot 2 est prévu pour les tickets de service (selon l'annexe 1, chap. 5 et 6), mais il doit également être capable de fournir les prestations du lot 1, c.-à-d. être disponible comme partenaire FS en matière de sauvegarde pour le lot 1. Après un préavis par le service demandeur, il doit être en mesure de fournir, dans un délai de six mois, toutes les prestations du lot 1 (selon l'annexe 1 Description du service chap. 2 à 6). Pendant le mandat de base du lot 1, aucun passage au lot 2 «Partenaire Field Support» (service et sauvegarde pour le lot 1) n'est prévu, sauf en cas de graves violations du contrat. Un passage du lot 1 au lot 2 est possible en option. Six mois avant le passage du lot 1 au lot 2, l'adjudicataire du lot 1 (partenaire Field Support incidents et service) doit proposer les travaux de transfert au service demandeur. Ceux-ci comprennent: - Planification et réalisation d'un projet de remise - Remise transparente des prestations à l'adjudicataire du lot 2 et - Engagement à soutenir le transfert par tous les moyens disponibles et à ne rien entreprendre qui pourrait le complexifier ou le compromettre

street: Fellerstrasse 21


name: Regtec SA/Atelier D21 Sàrl/BATÏQ, à l'attention de Munari philippe,Route de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41793371826, E-mail:

title: Fondation Mont-Calme - Lausanne CFC 411 Aménagements extérieures Pour la construction d'un EMS de 122 lits

description: EMS Mont-Calme Construction en 2 étapes d'un Etablissement Médico-social de 122 lits

eligibilityCriteria: Les bureaux intéressés à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


title: Erneuerung "Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse Mitte", Stans

description: Art und Umfang der Leistungen (Hauptkubaturen, Änderungen vorbehalten): - Belagsabbruch ca. 4000 m2 - Grabarbeiten für Werkleitungen ca. 1100 m3 - Trasseaushaub ca. 2000 m2 - Randabschlüsse ca. 1400 m1 - Rasengittersteine ca. 750 m2 - Belagsarbeiten ca. 900 t

eligibilityCriteria: Die Arbeitsvergaben erfolgen erst nach der Kreditgenehmigung anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mai 2021. Bei einer Kreditablehnung durch das Stanser Stimmvolk und dadurch resultierende Nicht-Arbeitsvergabe kann der Unternehmer keine Kosten

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualifikation: 30


name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Zofingue

street: Brühlstrasse 3


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

title: ATR LS-VIL / Gare de Vevey Lot 5 : Quais et rampes d’accès aux quais, travaux de génie civil

description: Le marché comprend, des travaux spéciaux, des travaux de construction en béton armé et des travaux de génie civil pour le projet de la gare de Vevey. Il s’agit de construire une rampe d’accès à la vélostation , les rampes et les escaliers d’accès au quai 1 et au quai 2, de prolonger et refaire les quais 1 et 2 existants ainsi que de construire le quai 3 provisoire.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres.


name: République et canton de Genève, département du territoire, Office cantonal de l'agriculture et de la nature — service du paysage et des forêts

description: Travaux d'aménagements paysagers: aménagement d'une promenade, plantations, ensemencements et entretiens des arbres et espaces verts.

title: MAP Foron — promenade des lucanes T1 à T8

street: Rue des Battoirs 7


title: BAV 80304 Schulanlage Blumenfeld

description: Freianlagen/Sportrasenflächen/Ballfangzäune/Erd- und Asphaltarbeiten (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b22032-1) Balerna, Via Giuseppe Motta, CFA / CFC 281

description: Construction d’un nouveau centre fédéral pour requérants d’asile, communes de Balerna et de Novazzano. Hébergement pour 350 requérants d’asile. VE SIA416 = environ 27 300 m3 Crédit (CC+AA+DD) = 31 855 000 francs, TVA incluse Intérieur: Rez-de-chaussée: zone d’entrée et de contrôle, bureaux, locaux de police, salle de soins et entrées de service. 1er sous-sol: dépôts, locaux techniques, salle de repos du personnel, locaux de service. 1er étage: bloc d’habitation, réfectoire,cuisine, salles polyvalentes, salles de classe, terrasse. 2e et 3e étages (identiques): trois blocs d’habitation, espaces communs, terrasse. Suite voir chiffre 4.6.

eligibilityCriteria: La présente procédure d'adjudication est soumise à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), à l'ordonnance y afférente (OMP, RS 172.056.11) et aux présentes dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire.


name: Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud

description: Construction d'un immeuble de 70 logements, surface commerciales au rez de chaussées, garage souterrain aux 1er, 2e et 3e sous-sol. Marché concernant les travaux d'aménagements extérieures pour un montant estimatif de Frs 1'000'000.00

title: CFC 420 Aménagements Extérieures

street: Av. du Général Guisan 56

Bobst paysage et jardin Sàrl

street: Chemin de la Chèvre 4


description: Appel d'offres public pour l'acquisition de plaques de contrôle.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Plaque Suisse AG

street: Brügglistrasse 4


title: Sanierung und Erweiterung Turnhalle Gerenmatte 4.

description: Die Sanierung sieht eine Komplett-Rohbaurückführung des gesamten Bestandbaues inkl. Schadstoffsanierung vor. Abgesehen von den tragenden Bauteilen bleiben die muralen Stirnfassaden der Turnhallen erhalten. Sämtliche Fensterfronten und vorgehängte Fassadenelemente werden abgebrochen; die Gläser stammen aus dem Erstellungsjahr des Gebäudes und die Metallkassetten der Fassaden wurden in den 80er Jahren ergänzt. Der Aussengeräteraum und Keller der bestehenden Hauswartwohnung im 1.Untergeschoss, die sich teilweise im Erdreich befinden, werden komplett abgebrochen und das Gelände zu Gunsten des unteren Niveaus abgegraben inkl. der sich dort befindenden Aussentreppe. Das bestehende Volumen wird zum oberen Pausenplatz hin erweitert und der gesamte Anbau um ein weiteres Geschoss erhöht, sodass die Dachkante mit der des Turnhallentraktes übereinstimmt. Um die Rollstuhlgängigkeit zu ermöglichen ist ein Lift vorgesehen, welcher sämtliche Geschosse inkl. der beiden Turnhallen erschließt. Die beiden übereinanderliegenden Turnhallen mit ihren angrenzenden Garderoben und Geräteräumen machen weiterhin den Großteil des Gebäudevolumens aus. Durch die Erweiterung und Aufstockung des Gebäudes und die Umnutzung der bestehenden Hauswartwohnung kann in dem Gebäude zukünftig ein erweitertes Raumprogramm berücksichtigt werden. Das Bauprojekt integriert drei Klassenzimmer mit je einem angegliederten Gruppenraum, einem Kindergarten, Räumlichkeiten für den „Mittagstisch“ (Kinderbetreuung) sowie Büroräumlichkeiten für die Schulleitung.

Raumplanung, Bau und Umwelt

street: Domplatz 8


title: 080091, CableScout, Kabel Management System – CableScout.

Scherler AG

street: Friedentalstrasse 43


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Entwässerung

description: Der Geschäftsbereich Entwässerung von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) bestafft ein Trägerfahrzeug mit Anhänger, ausgerüstet mit Höchstdruck- Wasserstrahl- und Elektrofräsroboter, damit ERZ Entwässerung die anstehenden Fräs- und Wasserjet- Arbeiten im Kanalnetz in Zukunft selber durchführen kann. Weitere Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

title: Beschaffung von Trägerfahrzeug und Anhänger, ausgerüstet mit Höchstdruck- Wasserstrahl- und Elektrofräsroboter

street: Bändlistrasse 108, Postfach

H & P Technik AG

street: Alpweg 4


title: Anschluss Schosshalde, Baumeisterarbeiten

description: Grab- und Erdarbeiten - Grabenaushub: ca. 6’600 m3 - Transporte ca. 6'500 m3 - Sand- und Kieslieferungen ca. 3'700 m3 - Spriessungen ca. 3'900 m2 - Belagsarbeiten ca. 400 t - Kabelschutzrohr PE 120 ca. 2'700 m

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebotes: 75
Schlüsselpersonen: 25
Preis des Angebotes: 75
Schlüsselpersonen: 25


name: Unité Achats, à l'attention de Daniel Frieden,Chemin du Chateau Bloch 2, 1219 Le Lignon, Suisse, E-mail:

title: Mise à disposition de personnel intérimaire

description: Conformément au Cahier des Charges


name: COLAS SA Vaud,Rue de Morges, 19-21, 1023 Crissier, Suisse

title: Réfection de chemins communaux Commune d'Essertines-sur-Rolle

description: terrassement, défonçage, assainissement, fondation et revêtement bitumineux (3300 m.) et béton (280 m.) Largeur de chaussée 3 m.

eligibilityCriteria: mentionné dans le dossier d'appel d'offres


title: Transformateur Naters avec option pour 2 transformateurs supplémentaires destinés au poste de Glis.

description: Transformateurs de puissances 25 MVA ONAN. Tensions primaires et secondaires 65/16 kV. Option: 2 transformateurs supplémentaires 100 % identiques.

Forces Motrices Valaisannes, stations

street: Route de Chippis 57

Siemens Schweiz AG

street: Avenue des Baumettes 5


description: Payerne – base aérienne – adaptations infrastructures instruction et chaufferie Sud.

description: Construction d'un bâtiment d'instruction.

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


name: Bauverwaltung Münchenstein,à l'attention de Peter Heinzer, Schulackerstrasse 4, 4142 Münchenstein, Suisse, Téléphone: +41 61 416 11 50, Fax: +41 61 416 11 97, E-mail:

title: Erweiterung Schulhaus Lange Heid Müchenstein, BKP 420 Umgebungsarbeiten

description: Tiefbauarbeiten + Umgebungsarbeiten rund um Schulhaus Lange Heid

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: Neubau Speicher Obere Mühle (Kulturzentrum) BKP 230 Elektroanlagen

description: gemäss Leistungsverzeichnis

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen


title: Vols de surveillance par hélicoptère FLIR

description: Gesucht wird ein Anbieter, welcher Überwachungsflüge mit FLIR-Helikoptern im Auftrag und zugunsten des Grenzwachtkorps durchführen kann und die im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung gestellten Anforderungen erfüllt.


name: Amt für soziale Sicherheit, Abteilung Sozialleistungen und Existenzsicherung

description: Gegenstand der Submission ist die Gesamtleitung des Umsetzungsprojektes „Durchgehende Fallführung und Potentialabklärung“. Das Umsetzungsprojekt ist ein Teil des Integralen Integrationsmodells des Kantons Solothurn. Insbesondere die Leistungsfelder Sozialhilfe und Integrationsförderung dienen als Bezugsrahmen des Umsetzungsprojektes. Es wird eine anbietende Stelle gesucht, welche über die entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen für die Gesamtprojektleitung verfügt.

title: Gesamtprojektleitung „Durchgehende Fallführung und Potentialabklärung“

street: Ambassadorenhof/Riedholzplatz 3


title: Küsnacht, Instandsetzung Schiedhaldenstrasse

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Leistungen: - Belagsersatz - Fundationsersatz - Ersatz Entwässerung - Abschnittweise: Kanalisations-, Wasser-, Kommunikations- und EW-Leitungen


name: Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG, Mythenquai 333, Postfach 624, CH-8038 Zürich

description: Wände, Decken, Buffet, Kücheneinrichtungen und -apparate

description: Böden, Decken, Wände und Brüstungsverkleidungen

title: Erneuerung Innenausbau MS Wädenswil

description: Der Innenausbau der Fahrgasträume vom Motorschiff Wädenswil auf dem Zürichsee soll im Winterhalbjahr 2020/2021 erneuert werden. Die Grundstrukturen und Raumeinteilungen bleiben grösstenteils unverändert. Die Gastronomie-Einrichtungen werden den heutigen Bedürfnissen angepasst.


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 271 Gipserarbeiten

description: BKP 271 Gisperarbeiten, Gebäude A + C


title: Tramtunnel Schwamendingen, Aufwertung der Zugänge und Haltestellen Elektroanlagen

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst Abbruch und Entsorgung von alten Elektroanlagen sowie die Lieferung und Montage von neuen Anlagen: - Abbruch von alten Leitungstrassen - Einbau von den neuen Leitungstrasse - Lieerung, Montage und Anschluss von Flucht- und Rettungszeichenelementen - Anschlüsse für neue Lift- und Rolltreppenanlagen - Anschlüsse für bauseits gelieferte und montierte Beleuchtungsobjekte - Anschlüsse und Montage von bauseits gelieferten Einbauleuchten - Reinigen von Hauptverteilungen

eligibilityCriteria: 08.06.2011 Kosten: Keine


name: EMIL FREY SA,Rue François-Dussaud 13, 1211 Genève 26, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Mme Dalila Oliveira,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d'offres pour la location de 35 véhicules neufs de tourisme.

description: Recherche d'une entreprise pouvant fournir 35 véhicules neufs de tourisme en location, en répondant aux critères et impératifs figurant dans le dossier d'appel d'offres.


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Otto Zuber,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 323 20 20, Fax: +41 31 324 15 61, URL www.armasuisse.ch

title: Wpl Bülach, Kaserne 3: Sanierung Gebäudetechnik und Energiebedarf. TU-Submission

description: Ausgeschrieben werden die Planungs- und Realisierungsleistungen zur Sanierung / Ergänzung der gesamten Gebäudetechnik (HLKSE + MSRL) samt den möglichen energetischen Optimierungen wie Umdisponierung der Nassräume, damit zusammenhängende bauliche Folgearbeiten und energetische Ergänzungen zur bereits erfolgten Fassadensanierung. Die Arbeiten umfassen die Planerleistungen für Architektur, Bauingenieur, Fachplaner, weitere Spezialisten und Berater. Zurzeit liegt das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag vor. Auf dieser Grundlage sind die weiteren Phasen gemäss LM SIA 112 von der Ausführungsplanung (Teilphase 51) bis zur Inbetriebnahme (Teilphase 53) zu leisten. Die Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag wird nicht separat entschädigt. Diese Teilphase gehört zur Erstellung des Angebotes. Die Bauleistungen umfassen die Umsetzung sämtlicher Planungsleistungen.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1: Preis:
Bereinigter Netto-Angebotspreis als Summe für Planung und Realisierung inkl. Nebenkosten und MWST.:: 60
ZK 2: Leistungsfähigkeit:
Angaben zur projektorientierten Betrachtung der Qualitätssicherung, der Termine, der Ressourcen, der Organisation und der Varianten:: 25
ZK3: Fachkompetenz:
Analyse der Aufgabenstellung, Angaben über das Schlüsselpersonal mit je 2 Referenzobjekten von vergleichbarem Umfang und vergleichbarer Komplexität aus den letzten 5 Jahren:: 15
ZK 1: Preis:
Bereinigter Netto-Angebotspreis als Summe für Planung und Realisierung inkl. Nebenkosten und MWST.:: 60
ZK 2: Leistungsfähigkeit:
Angaben zur projektorientierten Betrachtung der Qualitätssicherung, der Termine, der Ressourcen, der Organisation und der Varianten:: 25
ZK3: Fachkompetenz:
Analyse der Aufgabenstellung, Angaben über das Schlüsselpersonal mit je 2 Referenzobjekten von vergleichbarem Umfang und vergleichbarer Komplexität aus den letzten 5 Jahren:: 15


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Wohnüberbauung Maiengasse Basel, BKP 214 Holzbau

description: 214 Holzbauarbeiten für zwei MFH- Neubauten mit Holzfassaden in Elementbauweise. 214.1-2 Traggerippe / 214.4 Äussere Bekleidungen / 214.6 Steildächer Unterkonstruktion

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: BKP 250 Sanitäranlagen

description: Neu- und Umbau Heizungsanlagen


description: Gemäß Dokument B „Aufgabenbeschrieb Planerleistungen".

title: BOB Haltestelle Matten b. I.

Berner Oberland-Bahnen AG

street: Harderstraße 14

Ribuna AG

street: Kammistrasse 13


description: Kerzers, Umfahrung

description: Wünnewil - Flamatt, Mühletal

description: Römerswil - St. Ursen

description: Schmitten

description: Murten, Umfahrung

description: Marly, Rte de Fribourg

description: Gurmels - Liebistorf

description: Galmiz

description: Tafers, Rte de Fribourg

description: Fräschels

description: Courtepin

description: Brünisried

description: Niedermuhren - Schmitten

description: Sévaz - Giratoire

description: Neyruz - Giratoire de Champ Didon

description: St-Aubin, traversée du village

description: Montagny-la-Ville, traversée du village

description: Grandsivaz, traversée du village

description: Traversée de Belfaux Sud

description: Avry, traversée du village

description: Ursy, traversée du village

description: Montbovon, route d'Allières, couche de roulement lot n°2

description: Villars-sous-Mont, traversée du village

description: Enney, traversée du village

description: Jaun, Kapelboden - pont sur le Leimera Bach

description: Charmey, traversée du village 1ère étape

description: Châtel-sur-Montsalvens, Bataille - Crésuz, pont de la Maladère

description: Broc, traversée du village

description: Vuisternens-en-Ogoz, traversée du village

description: Farvagny, traversée du village

description: Pont-la-Ville, Creux-de-l'Enfer - entrée du village

description: Ependes, traversée du village

description: St-Martin, traversée du village

description: Vaulruz, traversée du village

description: Rossens, traversée du village

description: Restoroute de la Gruyère : réfection des accès et des places de stationnement

title: Baulicher Unterhalt 2017

description: Strassenbauliche Massnahmen

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Abwasserverband Klettgau,à l'attention de Herr Matthias Lindenmeyer, Dorfstrasse 15, 8217 Wilchingen, Suisse

title: Ausbau Kläranlage Hallau

description: Zweistufiges Submissionsverfahren zur Auswahl eines Totalunternehmers. 1. Stufe Präqualifikation TU, 2. Stufe TU Projektwettbewerb Erweiterung und technische Erneuerung der Kläranlage Hallau unter laufendem Betrieb; Ausbaugrösse ca. 22'000 Einwohnerwerte.


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, région Ouest, I-PJ-RWT-ENB-UMW

title: Adaptation du faisceau des Paleyres.

description: — construction d'une nouvelle voie P0, — prolongement des voies P1 et P2, — nouveau passage inférieur de 7.50 m de portée, portant 4 voies, — mur de soutènement longueur environ 400 m, hauteur 3 à 7 m, — écran anti bruit environ 480 m, — infrastructure pour voies ferrées: environ 7 000 m2.

street: Avenue de la Gare 43 — CP 345


title: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel-Stadt, Gebäude OK Umbau Grossküche, BKP 24 HLK Arbeiten

description: Die Grossküche im Erdgeschoss des Ökonomiegebäudes der UPK versorgt Patienten und Personal der UPK. Die Grossküche wird umgebaut, damit sie den heutigen Anforderungen entspricht. Die Kapazität wird dabei auf 550 Essen pro Mahlzeit ausgelegt. Die HLK-Installationen sind zu erneuern und anzupassen.


description: Installations de refroidissement dans le nouveau bâtiment.

title: Agrandissement de l'établissement médico-social de Vétroz

Suter Sauthier Architectes SA

street: Rue de l'Industrie 10


name: Entsorgung St.Gallen, à l'attention de Roman Breda,Blumenbergplatz 3, 9001 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Stahlbau und äussere Verkleidung

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Werkvertrags der KBOB.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität: 20
Termine: 10
Nachhaltigkeit: 10


title: BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

description: Innere Malerarbeiten bei einem Wohn- und Pflegezentrum


name: Tecton Abdichtungen AG,Breitsteinweg16, 4704 Niederbipp, Suisse

title: Réfection de la halle d'entretien à Gland

description: Les projet concerne la réfection de la toiture en réalisant les travaux de réparation de l’étanchéité des toitures de la halle d’entretien des TPN.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues et ne peuvent participer que les offres émanant d'entreprises suisses, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en lien quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (références).


title: BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen, Teilumbau Amtshaus

description: Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, die in der Lage sind, Malerarbeiten für ein Gebäude mit hohem denkmalpflegerischem Wert auszuführen. Im Rahmen der Präqualifikation reichen interessierte Unternehmen einen Antrag auf Teilnahme ein (Phase 1). Da die Auswertung sehr aufwendig ist, wird die Zahl der Anbietenden, welche zur Unterbreitung eines Angebotes in der zweiten Phase zugelassen werden, auf max. zehn (10) beschränkt.


description: Die Immobilien Stadt Zürich vertreten durch die Fachstelle Energiemanagement, schreibt die Wartung und den Support von Datensammlern (Immoboxen) mit Zählern und Sensoren neu aus.

description: Wartung und Support Datensammler, Energiezähler inkl. Kommunikationsebene.

Stadt Zürich Immobilien

street: Lindenhofstrße 21, Postfach

Viscom Engineering AG

street: Alte Obfelderstraße 59


name: GNS Gesundheitsnetz See Postfach 88, 3280 Murten

title: Wandschränke / allgemeine Schreinerarbeiten

description: - Liefern und Montieren von Wandschränken und allgemeinen Schreinerarbeiten

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Kanton Glarus, Bau und Umwelt, Kirchstrasse 2, 8750 Glarus

title: Fassadensanierung Kantonsschule, Glarus. BKP 287 Baureinigung.


title: Zollikofen Sanierung Kilchbergerweg - Tiefbau

description: Der Bauperimeter ist der Kilchbergerweg in Zollikofen (L = ca. 390m’). Der Kilchbergerweg hat eine Breite von ca. 3,50m. Gearbeitet wird in Etappen. Es werden folgende Objekte saniert: - Kanalisation - Wasserleitung - Elektro- und Cablecomleitung Bauarbeiten (Hauptkubaturen) - Grabenaushub 2'130 m3 (fest) - Zwischentransporte 5’010 m3 (fest) - Transporte 1'960 m3 (fest) - Fundationsschicht 750 m3 (fest) - Belagsarbeiten 695 to - Spriessung (verschiedene Systeme / Tiefe bis 5,0m) 2'090 m2 - Sand- und Kieslieferungen 1'930 m3 (fest) - Kabelschutzrohre (verschiedene ø) 1'580 m’

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für Arbeit-nehmerInnnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garntiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Zuschlagskriterien werden mit der Submission bekanntgegeben.:
Die Zuschlagskriterien werden mit der Submission bekanntgegeben.:


name: RealSport Réalisations Sportives SA,Ch. de Combernesse 9, 1728 Rossens, Suisse

name: Marc Zamparo Architectes, à l'attention de Marc Zamparo,Rue de Lausanne 6, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 341 03 42, Fax: 026 341 03 43, E-mail:

title: Nouvelle école de la Condémine à Bulle. CFC 281.7 Revêtement de sol sportif en bois

description: Construction d'une salle de sport double et de deux bâtiments scolaires totalisant 21 salles de classe.


title: EMSR.

description: Ingénierie de détail, livraison, montage, mise en service et documentation des composants de la MCRE de la ligne d'incinération 1 et quelques installations annexes. Les travaux incluent le contrôle commande sécurisé et la visualisation connectée au site de Vadec à La Chaux-de-Fonds.

Nutec Engineering AG

street: Kirchgasse 14


name: ARGE Implenia/Frutiger c/o Implenia Schweiz AG

name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

description: Der bestehende Kerenzerbergtunnel ist ein Bestandteil der Nationalstrasse N03/70 und befindet sich auf dem Kantonsgebiet Glarus, zwischen den Anschlüssen Weesen und Murg in Fahrtrichtung Sargans. Der 5 700 m lange Tunnel wurde im Jahre 1986 dem Verkehr freigegeben und bedarf einer Gesamterneuerung zur Anpassung der vorhandenen Anlagen an die heutigen Anforderungen sowie an die gültigen Sicherheitsnormen und Richtlinien. Teil dieser Gesamterneuerung ist das Projekt und die Ausführung eines zum bestehenden Tunnel parallel angeordneten Sicherheitsstollens (SiSto), der gleichzeitig als Fluchtweg und als Abluftkanal dienen soll. Das Normalprofil des SiSto ist horizontal in 2 Teile getrennt. Im unteren Teil befindet sich ein Fluchtweg, der gleichzeitig als Werkleitungskanal (WELK) dient. Der untenliegende WELK ist alle 300 m durch Querverbindungen (QV) mit dem Haupttunnel verbunden. Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

title: 070191 N03/70 Kerenzerbergtunnel; Los 2, Gegenvortrieb SiSto Tiefenwinkel

description: Der bestehende Kerenzerbergtunnel ist ein Bestandteil der Nationalstrasse N03/70 und befindet sich auf dem Kantonsgebiet Glarus, zwischen den Anschlüssen Weesen und Murg in Fahrtrichtung Sargans. Der 5 700 m lange Tunnel wurde im Jahre 1986 dem Verkehr freigegeben und bedarf einer Gesamterneuerung zur Anpassung der vorhandenen Anlagen an die heutigen Anforderungen sowie an die gültigen Sicherheitsnormen und Richtlinien. Teil dieser Gesamterneuerung ist das Projekt und die Ausführung eines zum bestehenden Tunnel parallel angeordneten Sicherheitsstollens (SiSto), der gleichzeitig als Fluchtweg und als Abluftkanal dienen soll. Das Normalprofil des SiSto ist horizontal in zwei Teile getrennt. Im unteren Teil befindet sich ein Fluchtweg, der gleichzeitig als Werkleitungskanal (WELK) dient. Der untenliegende WELK ist alle 300 m durch Querverbindungen (QV) mit dem Haupttunnel verbunden. Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

street: Husacherstrasse 3


title: Renewal Bluecat Hardware inkl. Support


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS Pose de clôtures de sécuritéclôture de chantier, aménagement de terrain de sport, engazonnement.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressourcen Immobilien Aargau

description: Das Bildungszentrum Zofingen (BZZ) soll für eine weitere Nutzung von 25 Jahren in Stand gesetzt werden.

title: BZZ Zofingen, Erweiterte Instandsetzung

street: Tellistrasse 67


Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15


title: Baumeisterarbeiten Regenbecken Gnadenthal Niederwil

description: Aushub (2 Etappen), Baugrube, Betonbau Regenbecken mit unterirdischem Betriebsraum am Ufer der Reuss inkl. Bau Kanalisationsleitung, Wasser und Stromanschlussleitung In Bereich Baustelle neue Reussbrücke

eligibilityCriteria: 28.02.2016 Kosten: Keine Ausschreibungsunterlagen in digitaler Form sind nicht kostenpflichtig.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Auftragsanalyse: 20
Referenzen (3 Stk.): 20
Preis: 60
Auftragsanalyse: 20
Referenzen (3 Stk.): 20


name: Compagnie de chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM), à l'attention de Vincent Lordon,Rue de la Gare 45, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 994 28 40, Fax: -, E-mail:

title: Complément de fonctionnalités pour le système d'aide à l'exploitation


title: Gesamtleistungswettbewerb Kindergarten/Tagesbetreuung Fällanden


title: Therwil Bahnhofstrasse, UmgestaltungAbschnitt Löwenkreisel - Ebnetstrasse, Ingenieurauftrag

description: Ein detaillierter Leistungsbeschrieb kann dem Dokument "Leistungsverzeichnis" entnommen werden, welches Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen ist.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen: 45
ZK 2: Honorarangebot: 35
ZK 3: Auftragsanalyse: 20


name: VILLE DE LANCY,41, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, Suisse, URL www.lancy.ch

description: Portes et vitrages du bâtiment

description: Mobilier fixe en bois du bâtiment

description: Revêtement de parois et plafond en bois du bâtiment

title: Construction d'une crèche à La Chapelle - Les Sciers

description: Construction d'une crèche pour 96 enfants de 4 mois à 4 ans.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les conventions collectives en vigueur et en règle avec le paiement des charges sociales et taxes diverses.


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: National- und Kantonsstrassen Lieferung von Treib- und Brennstoffen für das Jahr 2021

description: Anmeldung für die Quartalsausschreibungen der Treib- und Brennstoffe - Benzin bleifrei 95, gemäss SN 181162 - Öko-Dieselöl, gemäss SN EN 590 - Öko-Heizöl, gemäss SN 181160-2

eligibilityCriteria: Deutsch


title: 648 Buecheneggstrasse, Strassensanierung

description: Strassensanierung inkl. zugehörige Entwässerungen, Sanierung Kunstbauten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: Einführung eines Hintergrundsystem für die Verarbeitung von Echtzeitdaten und die Anzeige in Fahrzeugen sowie in anderen für die Fahrgastinformationen relevanten Systemen: — Sämtliche Software-Komponenten des zu beschaffenden Systems. Erfüllung der Anforderungen des Lastenheftes im Sinne eines funktions- und abnahmefähigen Gesamtsystems — die Software des in der Zentrale des Auftraggebers installierten Hintergrundsystems zur Verarbeitung und Verteilung der Echtzeitdaten; — die Software der in den Fahrzeugen installierten Displayrechner für die EiF-Funktionalitäten; — die Schulung ausgewählter Mitarbeiter des Auftraggebers; — die Erstellung des Pflichtenheftes; — die Dokumentation der erbrachten Leistungen in deutscher Sprache; — die Lieferung und die Inbetriebnahme der zu erbringenden Leistungen; — die Wartung gemäss den Anforderungen des Softwarewartungsvertrags. Sowie als optional anzubietende Leistung: — Betrieb des Systems.

title: Echtzeit in Fahrzeugen Hintergundsystem und Fahrgastinformation.

Basler Verkehrs-Betriebe, BVB

street: Claragraben 55


name: Service des achats-approvisionnements / Hôpital Riviera-Chablais

description: PRESTATION D’EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS HOSPITALIERS

description: Gestion et traitement des déchets recyclables et filière spécifique

street: Route du vieux Séquoia 20

Transvoirie SA

street: route du Bois-de-Bay 93


name: Project Partners Ltd Consulting Engineers

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

description: N2 EP12 Bellinzona, prestation d’ingénierie civile secteur nord.

description: Voir point 4.5 «Autres indications»

street: Via C. Pellandini 2a

street: Via al Molino 55


title: Avenue de Miremont (M268TI) mandat d'ingénieur civil


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de Centrale d'achat des HUG VD-GE,1 Rue des Falaises, 1005 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Fournitures des consommables et petit équipement de laboratoire

description: Fournitures et matériel de laboratoires, consommables et petits équipements

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des ponts et chaussées, section projets routiers

title: Amenagement de la traversee du village d'Attalens selon concept Valtraloc - prestations de services d'ingénierie du domaine du génie civil - études de projet, appel d'offres et réalisation.

description: Procéder à l’établissement du projet d’aménagement de la traversée du village d’Attalens sur la base d'une étude Valtraloc déjà réalisée et du projet lauréat d’aménagement du centre du village, ainsi que la séparation des canalisations des eaux de surface cantonales et communales. Le projet implique notamment: L’adaptation de la géométrie routière basée sur le projet de l’urbaniste. L’étude de l’évacuation des eaux de surface en tenant compte de la séparation des réseaux communaux et cantonaux, selon le concept général pré-établi L'intégration des mesures OPB L’adaptation des places et accès existants concernés par le projet de réaménagement du village. L’étude et le traitement des carrefours et liaisons à la route cantonale. L’intégration des mesures au centre du village, avec la problématique des accès à cette dernière et mesures nécessaires aux accès existants. L’étude du maintient/détournement du trafic pendant la durée des travaux. La planification et la gestion du trafic. La vérification de la faisabilité technique des étapes de travaux préconisées par la commune d’Attalens et propositions de variantes en accord avec la commune. L’étude des coûts avec clés de répartition État / commune.

street: Rue des Chanoines 17


name: Office fédéral des routes OFROU Division Circulation routière

awardCriteriaDetails:
Prix:
Analyse du mandat:
Compétence de la personne-clef:
Maîtrise des langues:
Pour ce qui est de l'appréciation du prix:
L’offre la moins chère obtient pour le critère "prix" la valeur maximale de 5 points:
Une offre dont le prix dépasse le prix de l’offre la moins chère de 100 % ou plus obtient 0 point.:
Entre deux, nous procéderons à une interpolation linéaire:

street: Mühlestrasse 2