title: TU Mörel-Betten Los 2, Baumeisterarbeiten.

description: Auf der Strecke zwischen Mörel und Betten wird aufgrund der erforderlichen Substanzerhaltung das Trassee der MGBahn auf der bestehenden Linienführung erneuert. Dazu sind umfangreiche Tiefbauarbeiten mit Erneuerung der Gleisanlagen und teilweiser Erneuerung der Fahrleitungsanlagen notwendig. Zudem werden die Filetviadukte I + II Instandgesetzt. Die Arbeiten sind in zwei Baulose von 980 m und 1 370 m aufgeteilt. In der vorliegenden Ausschreibung ist das Los 2 quantifiziert worden. Es beginnt ca. 100 m vor der Trafostation Chestuholz beim km 8 + 400 und hat eine Länge von 1 370 m (8 400-9 770 km). Der Bahnbetrieb muss aufrecht erhalten bleiben. (Ausnahme Totalsperrung ab dem 24.10.-20.11.2016). Die Hauptarbeiten erfolgen in der Nacht. Am Tag sind Vorarbeiten für die Nacht und Objekte außerhalb der Gleisanlagen vorgesehen. Entlang des Trasses muss stellenweise mit engen Platzverhältnissen gerechnet werden. Die vorgesehenen Sanierungsarbeiten sind daher schwierig und stellen für Planer und Baumeister eine logistische Herausforderung dar. Die Instandsetzung der Filetviadukte, Bereich Natursteinbogenbrücke ohne Oberbau, wird außerhalb der Passsaison und Totalsperre ausgeführt. Diese Arbeiten erfolgen grundsätzlich am Tag mit einspuriger Verkehrsführung. Während der Passsaison muss die Kantonsstraße jederzeit doppelspurig befahrbar sein. In der Totalsperre wird der Oberbau der Viadukte mittels vorfabrizierten Betontrögen ertüchtigt. In dieser Zeit ist ein Busersatz installiert. Die Kantonsstraße muss dadurch tagsüber jederzeit doppelspurig befahrbar sein. In der Nacht, außerhalb der Zeit des Busersatzes, darf die Straße einspurig gesperrt werden. Der Bahnübergang Chestuholz wird im Los 2 integriert und zusammen ausgeschrieben. Die Ausführung des Bahnübergangs ist zu Beginn der Arbeiten auszuführen. Die Neuerschliessung an die Kantonsstraße kann als Baustellenerschließung genutzt werden. Ebenso dient die Rückwärtige Erschließung während der Bauzeit als Baupiste. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Rückwärtige Erschließung Instand zu stellen. Das Logistik-, Materialkonzept und der Einsatz der Arbeitskräfte müssen zusammen koordiniert werden.

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG

street: Bahnhofplatz 7


scheme: CPV

title: BKP 240 Heizungsanlagen

documentType: tenderNotice

description: Ersatz der bestehenden Heizungsanlage und Verteilung im bestehenden Gebäude. Neue Heizungsverteilung im neuen Anbau.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen Unternehmung, Referenzen leitende Mitarbeiter: 30
Lehrlingsausbildung: 10

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Planung und Bau

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

documentType: awardNotice

title: BAV 22387 Wohnsiedlung Areal Hornbach

description: Neubau BKP 272 Metallbauarbeiten – Treppengeländer

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: Achat d'un cytomètre en flux analytique équipé d'au moins 5 lasers et capable d'analyser au minimum 30 paramètres.

title: Achat d'un cytomètre en flux analytique

description: Achat d'un cytomètre en flux analytique.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Plate-forme de cytométrie en flux (FCF)

street: Agora Cancer Center, Rue du Bugnon 25A

Becton Dickinson AG

street: Binningerstrasse 94


name: Chemin de fer fédéraux Suisses CFF, infrastructure, multi-projet, Lausanne

description: Gare de Cossonay-Penthalaz, mise en conformité des accès aux trains et création d'un nouveau PI.

title: Travaux de construction GC

street: Avenue de la Gare 43

Frutiger SA Vaud

street: Chemin du Publoz 5


title: Bereitstellung und Betrieb ITSM-Tool; Zusatzauftrag

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Kanton St.Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste

description: Der heutige Kirchweg wird für die neue Nutzung als Feuerwehrzufahrt verbreitert. Das Projekt beinhaltet zudem Anpassungen an der Umgebung. Hauptmengen: — 3 200 m3 Erdbewegungen (Abtrag, Aushub, Schüttung); — 410 m2 Böschungssicherungen (Nagelwand); — 85 m Stützmauerkonstruktion, Sichtbeton, gestockte Oberfläche; — 65 m Pfahlbankettriegel (Zug- und Drucklanzen mit Mikropfählen); — 220 m Werkleitungen (Regenwasserleitung, Stromzuleitungen); — 600 m2 Strassenbau (Fundationsschicht, Trag- und Deckschicht).

title: Psychiatrische Dienste Süd, Klinik St. Pirminsberg, Pfäfers: Verbreiterung Feuerwehrzufahrt und Umgebungsarbeiten

street: Lämmlisbrunnenstrasse 54

Zindel + Co. AG

street: Industriestrasse 19


title: ORAT AILE EST.

description: Le marché consiste à assister Genève Aéroport à effectuer un Operational Readiness and Airport Transfer (ORAT) pendant la durée de construction de l'aile Est, soit environ 5 ans à compter en principe dès l'automne 2015. Il est attendu du soumissionnaire: une aide à la planification de l'ORAT, une mise sur pieds et un dimensionnement de l'équipe ORAT de Genève Aéroport, une assistance à la rédaction du manuel d'opération et de l'établissement des procédures opérationnelles, un établissement de scénario de tests, planification et réalisation des tests, une planification et une assistance à la réalisation de visites de familiarisation et formation des partenaires du site aéroportuaire. Le soumissionnaire devra également assister la prise de possession opérationnelle du bâtiment par les équipes d'exploitation.

Aéroport international de Genève

street: route de l'Aéroport 21


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Thomas Graber, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, E-mail:

title: P16AA004.01 Zone A Hochbau GSA, BKP 243.0 HLKK_4 Heizungs- und Kälteanlagen

description: Anbindung an die vorhandene Heizungs- und Kälteversorgungsanlagen des Bauherren, Heizungs- und Kälte- Rohrleitungsnetze zur Versorgung der Unterzentralen sowie der Verbraucherkreise, Heizungs- und Kältevertei-ler mit Hydraulikbaugruppen in den dezentralen Unterverteilungen. Heizungs- und Kälte- Hydraulikbaugruppen für Raumlufttechnische Anlagen, zentrale Brauchwarmwassererwärmungsanlage, thermisch aktivierte Bauteil-systeme (TABS) in Neubau-Betondecken, statische Raumheizflächen in Nebenräumen, Heiz- und Kühldecken-segel in Hallen und in Bürobereichen, Ausserbetriebsetzung und Demontage bestehender Heizungs- und Käl-teversorgungs- Rohrleitungsnetze in mehreren Bauphasen, teilweise im laufenden Betrieb und in Nachtarbeit. Inbetriebsetzung und Leistungstests der fertiggestellten Anlagen in mehreren Phasen, Teilinbetriebsetzungen, provisorische Inbetriebsetzungen. Erstellung von mehreren Lufttechnischen Bauprovisorien nach spezifischer Anforderung.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen:
Auftragsverständnis:


name: Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions, Service des ponts et chaussées, Section projets routiers, à l'attention de Christophe Bressoud, Manager de projet,Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41 26 305 36 69, Fax: +41 26 305 37 10, E-mail:

title: H182 Projet Poya - Axe 3300 Fribourg Morat - EM, Lot chemins à câbles CHC

description: Les fournitures et travaux, objets du présent appel d'offres, comprennent l'étude, la construction, le transport au lieu de stockage au chantier, le montage, la mise en service, ainsi que les assurances des matériels suivants complets, y compris les matériels annexes spécifiés: - Chemins des câbles en polyester; - Supports des chemins des câbles; - Montage.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales et particuliaires citées dans le dossier d'appel d'offres.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement

title: Grue de chargement

description: Fourniture et montage d'une grue de chargement Adaptation sur camion existant

eligibilityCriteria: Selon points 1 et 2 du document d'appel d'offres


title: Neubau Reservoir Sterpel

description: Objekt: - Abbruch und Neubau Reservoir Sterpel (Stärpelweg, Waldgebiet) Besondere Anforderungen: Erfahrung der Unternehmung / ARGE und des massgebenden Schlüsselpersonals mit gleichwertigen Wasserbauobjekten. Leistungen: (unverbindliche Richtwerte): Abbruch umbauter Raum inkl. Betonabbruch 690m3 Aushubarbeiten 1'800m3 Betonvolumen Neubau 260m3 Stahl 66t Gebäudevolumen Neubau 790m3 Hinterfüllung 2x1'400m3 Ausführungstermin: Anfang April 2012

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 85
Bauablauf, Bautechnik, einhalten der Termine, aufzeigen kritischer Weg.: 15
Angebotspreis: 85
Bauablauf, Bautechnik, einhalten der Termine, aufzeigen kritischer Weg.: 15


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Arbeitshandschuhe Universal

description: Arbeitshandschuhe Universal.

title: Einsatzhandschuhe

description: Einsatzhandschuhe.

title: Arbeitshandschuhe Hoher Schutz

description: Arbeitshandschuhe Hoher Schutz.

title: Arbeitshandschuhe Kälteschutz

description: Arbeitshandschuhe Kälteschutz.

title: Einsatzhandschuhe

title: Arbeits- und Einsatzhandschuhe.

description: Die armasuisse beschafft im Auftrag der LBA (Logistikbasis der Armee) in mehreren Tranchen Handschuhe in verschiedenen Modellen für das Departement Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Mit einem Sortiment Arbeits- und Einsatzhandschuhe soll die Truppe für die Ausübung der funktionsbezogenen Aufgaben ausgerüstet und im gesamten Einsatzspektrum der Armee eingesetzt werden können. Mit der vorliegenden Ausschreibung will die armasuisse Rahmenbedingungen für die Herstellung und Lieferung von Arbeits- und Einsatzhandschuhen abschließen.

street: Rodtmattstrasse 110

Thomi + Co AG

street: Ruetschelenstrasse 1

Spieth & Wensky GmbH

street: Passauer Str. 30

countryName: DE

W+R GmbH

street: Carl-Zeiss-Str. 5

SSZ Equipment AG

street: Grienbachstraße 11


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

description: BKP 381.1 Gefrierplatte

description: 340.1 Bandenanlage

title: BAV 80356 Sportzentrum Heuried

description: Neubau Eisporthalle und Instandsetzung Bäderanlage


title: BAV 57065 Quartierhof Höngg

description: Instandsetzung und Umnutzung BKP 421 Gärtnerarbeiten


name: Vallat Partenaires SA Conseils en management de projets et en marchés publics

description: L’État de Fribourg a l'intention de construire le projet par une entreprise totale (responsabilité totale des études et de réalisation de l’ouvrage) sur la base d’un programme des locaux et d’une étude de faisabilité. Le terrain est propriété de l’État de Fribourg. Cela représente une surface de plancher nette totale d'environ 25 000 m2. Le début des prestations est prévu dès novembre 2020 et l'ouvrage devra être achevé d'ici fin décembre 2022, certificat de conformité en force, ceci sous réserve de l'approbation du crédit d'investissement par le Grand Conseil.

title: Projet de construction d’un bâtiment de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC)

procurementMethod: selective

street: Rue des Tuillières 1


title: N13/24 AS Querverbindung Untervaz – Zizers, Definitive Markierungen

description: Siehe Punkt 4.5 «Sonstige Angaben»

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5 «Sonstige Angaben»:


description: Wasserspender

description: Heissgetränkeautomaten (Kaffeemaschinen)

title: Dossier 835 - Kaffeeautomaten und Wasserspender

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung suchen wir einen Anbieter, der Getränkeautomaten (Kaffeemaschinen) und Wasserspender liefert und betreibt. Die Leistungen umfassen dementsprechend die Lieferung, die Miete der Automaten und die damit verbundenen Wartungs- und Supportleistungen (Operating-/Vollserviceleistungen).

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 60
Qualität:: 15
Service-Leistung:: 15
Auftragsanalyse:: 10


name: Norba SA,Route de Lausanne 46, 1610 Oron-la-Ville, Suisse

name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Joël Heinrich,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 68, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

title: Lot 30 - CFC 273.0 Portes coupe-feu en bois

description: Le lot « Portes en bois coupe-feu » comprend la réalisation (fourniture et la pose) de portes en bois coupe-feu. La quasi-totalité des portes, (sauf le portes pour les douches), doit résister au feu au moins pour 30 min. Elles doivent être munies de ferme portes pour protéger les couloirs des chemins de fuite. La maintenance sera effectuée en interne par les équipes des tpg donc aucun contrat de maintenance sera demandé.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Buclin ingénieurs-conseils SA,Chemin de la Vendée 22, 1213 Petit-Lancy, Suisse, Téléphone: 022 870 95 70, E-mail:

title: Rénovation de 3 immeubles de logements avec arcades commerciales 111, 113 et 115, route de Choulex - 1244 Choulex

description: Production de chaleur La chaudière à mazout existante de 175 KW datant des années 90 sera remplacée par une chaudière à pellets Installations sanitaires Les conduites d’eau chaude, froide et d’écoulement seront intégralement remplacées. Locaux sanitaires et cuisines Les colles de faïences murales dans les salles de bains, salles de douches, wc et crédences de cuisine seront désamiantées par l'entreprise spécialisée. Les salles des bains, salles de douches, wc et cuisines seront rénovées : remplacement des distributions eau chaude/eau froide sanitaire, pose de nouvelles faïences et carrelage, de nouveaux appareils sanitaires et de nouveaux meubles de cuisine. Les locataires resteront, a priori, dans leurs appartements pendant les travaux sauf pendant les étapes de désamiantage.


name: Gemeinde Regensdorf, Abteilung Bau und Werke / Bereich ARA

title: ARA Wüeri, EMV, Elektroinstallation (E.100)

description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau der Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen: 30
Lehrlinge: 10


name: Genossenschaft Anzeiger Langenthal und Umgebung und Anzeiger Oberaargau West AG

title: Druckauftrag, Vorstufe (Inhalte Print und Online) und Postaufgabe

description: Der Auftrag umfasst das Erstellen der Vorstufe, den Druck des Anzeigers Oberaargau aufgrund der von der Vorstufe elektronisch gelieferten PDF-Dateien, das Einstecken der gelieferten Beilagen, die Adressierung der persönlichen Exemplare sowie die Vorbereitung, den Transport und die fristgerechte Übergabe der Anzeiger an die Post. Anliefer- und Übergabeort wird in Absprache mit der Post festgelegt. Detailierte Spezifikationen siehe Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. Im Übrigen gelten die Ausschreibungsbedingungen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Kapazität/Produktionseffizienz: 20
Flexibilität/Terminvorgaben: 10
Qualität (z.B. FM-Raster, Farbregelung, etc) und Service-Umfang: 10
Nachhaltigkeit, Produktionsprozess: 20
Erläuterungen: Massgeblich für die Preisbewertung ist der Gesamtpreis. Der massgebende Gesamtpreis berechnet sich mit der Auflage von 42'700 Exemplaren zu 28 Seiten, 52 Ausgaben pro Jahr. Dieser ist auszuweisen.:
Weitere Details siehe Ausschreibungsunterlagen.:


description: Terrassement et canalisations exécuté en coordination des travaux spéciaux.

title: Blindage en béton projeté Forage pour tirants d'ancrage précontraints

description: Blindage en béton projeté. Forage pour tirants d'ancrage précontraints.

title: Construction en béton coulé avec éléments métalliques, installation de chantier, maçonnerie, gestion des déchets

description: Construction en béton coulé avec éléments métalliques. Installation de chantier. Maçonnerie. Gestion des déchets.

description: Installations électriques: — courant fort, — détection incendie, — éclairage de secours, — sono, horloges.

title: Installation de chauffage — distribution d'énergie solaire

description: Installation de chauffage: — distribution d'énergie solaire.

title: installations de ventilation pour: — piscine — salle polyvalente — salle d'exposition

description: Installations de ventilation pour: — piscine, — salle polyvalente, — salle d'exposition.

title: Installations sanitaires

description: Installations sanitaires.

description: Pose d'échafaudages pour la durée du chantier.

description: Étanchéité, revêtement de toits plats et revêtement des parties enterrée.

description: Fourniture et pose de 2 ascenseurs.

description: Isolations thermiques extérieures avec ventilation et pose de plaques sur profils métalliques.

title: Projet Grand-Salève, étape 2.

description: Projet de construction d'un centre multifonctionnel sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 mètres, une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9

Induni & Cie SA

street: av. des Grandes-Communes 6

Implenia Suisse SA

street: Chemin de l'Echo 1

Sedelec SA

street: Rue Blavignac 1

MINO

street: Pré-Fleuri 14

Alpiq InTec Romandie SA

street: Route du Nant-d'Avril 56

Piasio SA

street: Chemin du Champs-des-Filles 4


name: Gemeinde Bergün Filisur, Dorfstrasse 38, 7477 Filisur

description: Lieferung GFK-Rohre und Formstücke

description: Lieferung Guss-Rohre und Formstücke

title: Lieferung Rohre und Formstücke

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.


name: Dolci Architectes atelier d'architecture et d'urbanisme Sàrl

description: La Chaux-de-Fonds - Patinoire des Mélèzes Appel d'offres pour architectes et ingénieurs civils, en procédure ouverte avec présélection, soumis à l'AIMP et aux accords internationaux.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Gamma SA

street: Chemin des Maladières 22

street: Rue des Pêcheurs 8


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: +41 61 267 91 76, E-mail:

title: MP 1767 St. Alban-Vorstadt, Ingenieurleistungen

description: Ingenieurleistungen SIA Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag / Teilphase 52 Ausführung / Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Schlüsselperson Gesamtprojektleiter (GPL): 30
Schlüsselperson Bauleiter (BL): 30


name: Dominique Rosset SA, à l'attention de Georges Nemeshazy,Route du Petit-Moncor 19_CP21, 1752 Villars-Sur-Glâne 1, Suisse, Téléphone: +41 26 422 02 02, Fax: +41 26 422 02 09, E-mail:

title: Extension Sous Ville _ aménagements extérieurs

description: L'appel d'offre concerne la réalisation des aménagements extérieurs / routes et places

eligibilityCriteria: Seules les sociétés ou les entreprises dont le siège se trouve en Suisse ou dans des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accès à leurs marchés publics sont autorisées à cet appel d'offre et pour autant qu'elles possèdent la capacité, les moyens, l'expérience à élaborer des plans d'exécution et à exécution les travaux d'aménagements extérieurs / routes et places


title: (b1304-16) Neubau eines Verwaltungsgebäudes (VWG) und Unterhalt bestehendes VWG auf dem Areal des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI) an der Sensemattstrasse in Mittelhäusern.

description: Das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) ist das Schweizerische Referenzlabor (Biosicherheit Stufe 4) für Diagnose, Überwachung und Kontrolle hochansteckender Tierseuchen. An den 1992 errichteten Gebäuden werden in den nächsten Jahren diverse grössere Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen ausgeführt. Im ausgeschriebenen Projekt A22 werden die bestehenden Elektrounterverteilungen unter laufendem Betrieb ausgewechselt. Ausgeschriebene Arbeitsgattung: BKP 231 Apparate Starkstrom BKP 232 Starkstrominstallationen Schaltgerätekombinationen A22 (RTR / HTL / HTT) Hierfür sind die entsprechenden Leistungen auszuführen: - Lieferung und Montage der im Leistungsverzeichnis aufgeführten SGK

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
Z1 Preis (exkl. MWST): 70
Z2 Qualifikation Unternehmung: 30
Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument „Bestimmungen Verfahren" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Centre sportif national de la jeunesse (CST), Tenero, optimisation et extension des installations sportives et des logements (3e étape).

street: Fellerstrasse 21

Dorma Schweiz AG

street: Industrie Hegi 1A

Contrabi SA

street: via Stefano Franscini 9

CSC Impresa Costruzioni SA

street: Via Pioda 5

Cogesa S.A.

street: Zona Industriale

Manz Isolazioni SA

street: zona industriale 3 - via Sceresa

Phonex AG

street: Räffelstrasse 29


name: Einwohnergemeinde,à l'attention de Ursula Rubin, Dorf 16, 3116 Mühledorf, Suisse, Téléphone: 031 781 12 55, E-mail:

title: Neugestaltung Auslauf Gerzensee

description: Erstellen Baupisten, Abtrag Kulturerde inkl. verteilen auf dem angrenzenden Kulturland, Aushubarbeiten (ca. 5'300m3 Seekreide, mit Transport in die Deponie des Unternehmers).


name: Bau-und Umweltdepartement, Amt für Hochbau und Energie

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten.

title: Neubau Spital Appenzell als ambulantes Versorgungszentrum plus (AVZ+)

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten.

street: Gaiserstrasse 8


title: Neubau Schulhaus Haldenacher, Birmensdorf

eligibilityCriteria: 27.11.2015 Kosten: Keine


name: Tiefbauamt Basel-Landschaft Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur

title: Bubendorf-Ramlinsburg - Aufhebung „Bahnübergang Obertalhaus“ – neue Radroute und Hofzufahrt Baumeisterarbeiten

description: Hauptmengen: - Humusabtrag ca. 6‘500 m² - Humus anlegen ca. 4‘000 m2 - Belagsaufbruch ca. 770 m2 - Aushub ca. 4‘650 m3 - Aufschüttungen ca. 2‘100 m3 - Fundation liefern und einbauen ca. 2‘050 m3 - Belag liefern und einbauen ca. 700 to - Beton Bohrpfähle ca. 60 m3 - Beton Brücke ca. 90 m3 - Bewehrung ca. 15‘000 kg - Schalung ca. 205 m2 - Rückbau Brücke ca. 1 St

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: ZK : Preisangebot bereinigt: 100


title: Neubau Schule Wiesental, BKP 261 Aufzüge

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Werkvertrags der KBOB.

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Fachkompetenz: 20


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Erweiterung Vorfeld Werft und Instandstellung Werftvorplätze

description: Mit dem vorliegenden Projekt wird das Vorfeld Werft westlich der bestehenden Schallschutzhalle erweitert und die Werftvorplätze nordwestlich der Werft 3 instand gesetzt.


title: Lieferung von ICT-Infrastruktur für die Volksschulgemeinde Nollen

description: Lieferung von 29 Desktops, 170 Notebooks, 116 Tablets, 48 Tablet-Tastaturen und 34 Multifunktionscenters an vier Standorte


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Einsatzzentrale Rettung, Neubau und Bestandsprojekt, BKP 271 Gipserarbeiten

description: Das Bauvorhaben "Einsatzzentrale Rettung, Neubau und Bestandsprojekt" bezweckt den Umbau und die Erweiterung der bestehenden Betriebsräume der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt. Dafür soll u.a. eine Aufstockung von ca. 500 m2 Fläche inkl. lokaler Anpassungen der darunter liegenden Geschosse erfolgen. Gleichzeitig erfolgen in den Bestandesflächen Umbau- und Sanierungsarbeiten. Das Projekt beinhaltet Gipserarbeiten im Innenraum, Neubau von LBW und Gipswandbauplatten sowie Ausbesserungen von bestehenden Putzflächen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Verschwiegenheitspflicht ATB 3: Vorhandene Haftpflichtversicherung ATB 4: Bestätigung Terminplan ATB 5: Sprachkenntnisse Schlüsselpersonen

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

description: Die Logistikbasis der Armee (LBA) ist für die Belieferung der Schweizer Armee mit verschiedenen Hilfsmaterialien und Ausrüstungsmaterialien verantwortlich. Unter Hilfsmaterial werden folgende Warengruppen verstanden: — Transport (Transportgeräte und Wagen), — Lager (Regale, Lagerbehälter und Lagerschränke), — Umwelt (Gefahrstoffe Lagern und abfüllen, Gefahrstoffcontainer, Sicherheitsschränke, Bindemittel, Pumpen, Sicherheitsbehälter und Abfallsammler und Ascher für Innen und Außen), — Betrieb (Betriebsausstattung, Betriebliche Sicherheit, Außenanlagen, Tritte und Leitern).

title: Hilfsmaterial.

street: Rodtmattstrasse 110


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de HUG,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Extension des baies de stockage existantes

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Service des bâtiments, à l'attention de Monsieur Pascal Solioz,Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: +41 32 717 7687, Fax: +41 32 717 7639, E-mail:

title: Transformation du Collège de la Promenade Sud à Neuchâtel - FENÊTRES

description: Remplacement des fenêtres existantes en gardant une partie des cadres, évacuation, transport, taxes, décharge. Fourniture et pose de nouvelles fenêtres en bois avec triple vitrage. Travaux en 3 étapes: démontage/évacuation - pose nouveaux cadres et protection avec panneaux bois ou feuille PE en lieu et place des verres - pose des vitrages et finitions.

eligibilityCriteria: Ne sont retenues que les offres émanant de soumissionaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quant à la nature du marché et qui respectent les usages locaux et paient des charges sociales conventionnelles.


name: LVPH architectes Sàrl, à l'attention de Barbara Caloz-Sartori,route du Stand 7a, 1142 Pampigny, Suisse, Téléphone: 0218004449, E-mail:

title: Projet Centre-village, Cressier. Requalification du centre historique.

description: Rénovation et transformation de 4 bâtiments existants et construction de 3 bâtiments neufs, accueillant 19 appartements, des locaux communs et une chapelle funéraire.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Département des finances et de l'énergie (DFE)

description: cfc 261 Ascenceurs

description: cfc 172 Enceinte de fouilles cfc 176 Épuisement des eaux cfc 171 Pieux

description: 201.1 Terrassement

title: Construction du nouveau Lycée Collège au Cours Roger Bonvin à Sion

description: Construction du nouveau Lycée-Collège au Cours Roger Bonvin Volumes / Surfaces plancher (selon SIA 416) 105'800m3 / 23'100 m2 Niveau salle de gymnastique (semi enterrée), Niveau d'entrée, 2 niveaux sur entrée, niveau partielle sur toiture.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.

awardCriteriaDetails: Conformément aux critères cités dans les documents::


name: Commune de Plan-les-Ouates (Service culturel)

description: Assurer la technique des spectacles de la saison culturelle de Plan-les-Ouates dès septembre 2017 et jusqu'à juin 2022, soit 5 saisons culturelles.

title: Gestion de la technique des spectacles de la saison culturelle.

street: Route des Chevaliers-de-Malte 3


title: Geriatrische Klinik St. Gallen / Sanierung und Erweiterung SKP 112 Rückbau Altlasten


title: AVS: BKP 281.0 Unterlagsböden.

description: Beim Objekt handelt es sich um einen Neubau des Labor- und Verwaltungsgebäudes AVS Steinhausen. Die Parzelle des neuen Gebäudes liegt hinter dem derzeitigen Laborgebäude der Abteilung Lebensmittelkontrolle, in einem Geschäfts- und Industriequartier in der Gemeinde Steinhausen.

Hochbauamt Kanton Zug

street: Aabachstr. 5

Steinit AG

street: Thurgauerstraße 68


name: Bosshard Architektur und Baumanagement GmbH

title: Rahmenvertrag BKP 291, Architektur, Bauleitung.

description: Die Planenden/Bauleitung sollen in der Lage sein, über sämtliche Projektphasen alle Leistungen wie Projektierung, Kostenplanung, Devisierung und Bauleitung aus einer Hand anzubieten und kleinere Projekte schnell und effizient abzuwickeln.

awardCriteriaDetails:
Zugang zur Aufgabe:
Honorar:
Referenzen:

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

street: Universitätstraße 33

raumfalter Architekten GmbH

street: Austraße 60

Jolles Architekten GmbH

street: Hammerstraße 18


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

title: IWB, Elektroinstallationen von Hausanschlusskasten bis Elektroverteiler

documentType: cancellationDetails

description: Wegen Ersatzmassnahmen benötigt IWB die Verlegung und Montierung der Elektroleitungen von Hausanschlusskasten (HAK) bis Elektroverteiler. Der Auftrag ist in 3 Lose aufgeteilt, pro Anbieter können mehrere Lose angeboten werden.

eligibilityCriteria: - Einhaltung der allgemeinen Teilnahmebedingungen gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Schlüsselpersonal: 20
Referenzen Unternehmung: 20
Preis: 60
Schlüsselpersonal: 20
Referenzen Unternehmung: 20


name: amoba baumanagement gmbh, furkastrasse 21, 3900 brig, Suisse, Téléphone: 027 945 19 19, E-mail:

title: Neubau Hochschulcampus Brig-Glis

description: 900 Möblierung

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


description: (19077) 620 «Regroupement des commandes de publications fédérales».

Cavelti AG

street: Wilerstrasse 73

Valmedia AG

street: Pomonastrasse 12


name: Ghelma AG Baubetriebe, Zweigniederlassung Lungern

name: Einwohnergemeinde Interlaken General-Guisan-Strasse 43 3800 Interlaken

description: — Vorbereitungs- und Sicherungsarbeiten, — Provisorien für Hausanschlüsse, — Baumeisterarbeiten Start- und Zielgrube, — Aushubbewirtschaftung Microtunneling, — Einbau Trockenwetterrinne in Microtunnel, — Provisorische Instandstellungen, — Werkleitungsbau im offenen Graben DN 800-DN 1200, — Beihilfe Einbau gesteuerter Schieber, Projektbeschrieb, Gegenstand und Umfang der Arbeiten: Siehe Dokument B, NPK 102 Pos 133.

title: Erneuerung und Neugestaltung Höheweg: Baulos 1 Submission Baumeisterarbeiten

street: General-Guisan-Straße 43

street: Oberdorfstrasse 6


name: Coutaz SA,Chemin de l'Ile d'Epines, 1890 St-Maurice, Suisse

description: Etablissement horticole, serre de la Karma Rénovation des installations de chauffage

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: RECATEC - CPA SA,Route en Rambuz13, 1037 Etagnières, Suisse

name: Patrick Minder Architecte / Dolci Architectes, à l'attention de Gael Girardet,Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 424 14 14, E-mail:

title: EMS CSSC à Sainte-Croix

description: Agencement en acier inoxydable

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: (b21031) Bern, Guisanplatz 1, Arealausbau 2. Etappe / BKP 211

description: L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) construit en plusieurs étapes un nouveau centre administratif à la Guisanplatz 1, à Berne. Les bâtiments 1, 1A et 1B ont été construits au cours de la première étape. Au cours de la 2e étape, un autre bâtiment administratif, le bâtiment 1D, sera construit, en respect des normes du standard Construction durable Suisse (SNBS) et du label MINERGIE-P-ECO®. Les coûts de construction sont estimés à environ 100 millions de francs.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Beschaffungsverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Preis: 75
ZK 2 Fachkompetenz Schlüsselperson:
- ZK 2.1 Gesamtprojektleiter/in (Baustellenchef/in): 3
- ZK 2.2 Bauführer/in: 2
ZK 3 Organisation und Terminprogramm: 5
ZK 4 Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem (PQM): 5
ZK 5 Nachhaltigkeit: 5
ZK 6 Qualitätsnachweise:
- ZK 6.1 Oberflächen: 2
- ZK 6.2 Genauigkeit: 3
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "K1P41_F11d_BKP 211_Bauleistung Bestimmungen WTO offen" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Kanton St.Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse

description: BKP 335.2 Brandmeldeanlagen: Lieferung und Inbetriebnahme einer Brandmeldeanlage mit Vollschutz für den gesamten Neubau gemäss VKF-Richtlinien

description: BKP 231.2 Schaltgerätekombinationen: Lieferung und Montage der Niederspannungs-Hauptverteilung und sämtlicher Unterverteilungen

description: BKP 331.41 Notstromdieselanlage: Installation und Inbetriebnahme einer Notstromdieselanlage mit Netzsynchronisation und sämtlichem Zubehör

description: BKP 331.43 USV-Anlagen: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der USV-Anlagen

title: Erneuerung und Erweiterung des Spitals Grabs

description: Das Spital Grabs wird in mehreren Etappen neu erstellt. Dabei weicht das bestehende Spital einem Ersatzneubau. Der Spitalbetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Mit dieser Publikation werden folgende Arbeitsgattungen ausgeschrieben: BKP 231.2 Schaltgerätekombinationen BKP 331.41 Notstromdieselanlage BKP 331.43 USV-Anlagen BKP 335.2 Brandmeldeanlagen

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle,à l'attention de --, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, Téléphone: 061 552 66 06, Fax: --, E-mail:

title: Sekundarschule Binningen-Bottmingen Sanierung 2. Etappe, Phase 2 / Raffstoren

description: Ersatz von Raffstoren im Rahmen der Sanierung der 2. Etappe, Phase 2 der Sekundarschule Binningen-Bottmingen.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 70
ZK 2: Referenzen des Anbietenden (Qualität): 30


description: Die Matterhorn Gotthard Bahn muss, wegen eines Totalunterbruchs auf der Strecke Fiesch - Oberwald vom 24.10.2022 bis am 13.11.2022, einen Bahnersatz mit Bussen einsetzten.

description: Die Matterhorn Gotthard Bahn muss, wegen eines Totalunterbruchs auf der Strecke Visp-Täsch vom 24.10.2022 bis am 20.11.2022, einen Bahnersatz mit Bussen einsetzten.

title: Bahnersatz Herbst 2022

description: Bahnersatz Herbst 2022

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG

street: Bahnhofplatz 7

PostAuto AG

street: Engehaldenstrasse 39

Eurobus AG

street: Schwimmbadstrasse 1


name: d4 atelier d'architecture, à l'attention de Dominique Dériaz,Avenue de Rumine 9, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 318 42 42, Fax: 021 318 42 43, E-mail:

title: CYCLE D'ORIENTATION de la VEVEYSE - Transformation et agrandissement du C.O.

description: L'Association a décidé, afin de répondre à ses besoins futurs, de transformer son école de Châtel-St-Denis. Les bâtiments, construits au début des années 1970, n'étant plus en adéquation avec la nouvelle pédagogie, et les besoins en locaux d'enseignement devenant urgents, l'Association a décidé d'entreprendre cet important projet. Pour des raisons de gestion des coûts et d'organisation du chantier, l'hypothèse envisagée serait une réalisation en deux étapes. En effet, l'Association souhaite maintenir en fonctionnement le bâtiment Sud le temps de la construction des bâtiments Est et Ouest afin de limiter les installations provisoires qui seront nécessaires aux activités d'enseignements.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents de l'appel d'offres.


name: swissbroke AG Ziegelbrücke,à l'attention de Herr Martin Trümpi, Turbinenweg 6, 8866 Ziegelbrücke, Suisse, Téléphone: 055 617 22 44, Fax: 055 617 22 28, E-mail:

description: Krankentaggeld-Versicherung nach VVG

title: Submission Personenversicherungen

description: Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG und Unfallzusatzversicherung gemäss VVG sowie Krankentaggeld-Versicherung nach VVG für das gesamte Personal der Alters- und Pflegeheime Glarus Süd


name: Atelier d'Architecture A3 SA,Rue de la Condémine 56, 1630 Bulle 2, Suisse

title: CFC 230 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

description: CFC 230 Installations électriques. Rénovation du bâtiment, des niveaux sous sol à combles avec réhaussement d'un ascenseur d'un niveau. Travaux par étape: - Etape 1 : niveau comble et niveau + 3 - Etape 2: niveau +2 et niveau +1 Durée des travaux par étape: - Etape 1: 5 mois - Etape 2 : 5 mois


name: Guy Corbaz et Pascal Oulevay architectes SÀRL

title: Avenue Robert-de-Menthon 12 à Lausanne.

description: Mandat de planification et d'exécution pour la réalisation d'un immeuble de logements.

street: Rue Cité Derrière 20

Éo Architectes SA

street: Avenue Louis-Ruchonnet 1


name: CLR architectes sa, à l'attention de Gilbert Russbach,rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: SAP - Ecole "Le Sapay" / Travaux de carrelage et faïences piscine et gym

description: Construction d'une école primaire

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: PATHO-Lösung für das Kantonsspital Winterthur.

Kantonsspital Winterthur

street: Brauerstrasse 15

Basys Data GmbH

street: Schmidlihof 7


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

description: Etudes d'un concept de sureté, de sécurité publique et cybersécurité pour le projet de développement des métros M2 et M3.

title: M2-M3 — Lausanne — Développement des métros automatiques — Études de sûreté, sécurité publique et cybersécurité — SUR

description: Études d'un concept de sûreté, de sécurité publique et cybersécurité pour le projet de développement des métros M2 et M3.

street: Place de la Riponne 10

Groupement Gestaw

street: EPFL Innovation Park-C


name: Thomi + Co AG,Ruetschelenstrasse1, 4932 Lotzwil, Suisse

title: Sicherheitsschuhe (Si-Schuhe)

description: Im Rahmen des Projektes «Sicherheitsschuhe (Si-Schuhe)» sollen geeignete Anbieter evaluiert werden, welche die Anforderungen der Post CH AG gemäss detailliertem Anforderungskatalog zu bestmöglichen wirtschaftlichen Bedingungen erfüllen. Hauptaufgaben des Anbieters sind die Lieferung von Sicherheitsschuhen und die persönlichen Anproben vor Ort in den Dienststellen. Das anzubietende Sortiment muss 20 unterschiedliche Modelle Sicherheitsschuhe der Kategorie DIN EN ISO 20345-S1-S2 (geschlossener Fersenbereich) umfassen. Für weitere Details verweisen wir auf die Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit (Preise): 50
Erfüllung der Anforderungen: 35
Erfüllung der Anforderungen des Tragetests: 12
Transparenz und Qualität des Angebotes: 2


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Immobilien

title: Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ), Ostermundigen, Baumeister

description: Simap 11.05.2016

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1 Preis::
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,: 70
ZK 2 Risikoanalyse:
Risikoanalyse:
• Beschrieb techn. Umsetzung:
• Technische Risiken:
• Organisatorische und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max. 3 A4, einseitig bedruckt):
ZK 3 Terminprogramm:
Plausibilisiertes Terminprogramm:
• Graphisches Terminprogramm mit Meilensteinen:
• Stabilität des Terminprogramms bezüglich Terminrisiken:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
(max. 1 A4, einseitig bedruckt):
ZK 1 Preis::
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,: 70
ZK 2 Risikoanalyse:
Risikoanalyse:
• Beschrieb techn. Umsetzung:
• Technische Risiken:
• Organisatorische und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max. 3 A4, einseitig bedruckt):
ZK 3 Terminprogramm:
Plausibilisiertes Terminprogramm:
• Graphisches Terminprogramm mit Meilensteinen:
• Stabilität des Terminprogramms bezüglich Terminrisiken:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
(max. 1 A4, einseitig bedruckt):


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Instandsetzung und Umbau Sekundarschule Rheinpark Birsfelden, Bedachungsarbeiten

description: - Kompletter Rückbau bestehendes Flachdach Klassentrakt, Sanierung von 950 m2 - Punktuelle Flachdachsanierung Turnhallentrakt und Aulatrakt

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100


name: Einkauf,à l'attention de Reto Krebs, Grimselstrasse 19, 3862 Innertkirchen, Suisse, Téléphone: 033 982 20 11, Fax: 033 982 20 05, E-mail:

title: Retrofit Grimsel 2, Planerleistungen

description: Projektierung, Ausschreibung und Realisierung der hydraulischen, elektrotechnischen Einrichtungen, die Leittechnik sowie Koordination der Schnittstellen im Rahmen der Überholung der Kraftwerksanlagen Grimsel 2.

eligibilityCriteria: Vom 14. – 17. September 2009 finden für die Anbieter, welche die Eignungskriterien am besten erfüllt haben, obligatorische Anlagebegehungen statt. Mit der Abgabe des Teilnahmeantrages ist auch die Terminbestätigung für den vorgesehen Zeitraum einzureichen. Der genaue Termin wird mit den Anbietern in der Kalenderwoche 37/2009 vereinbart.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Vorgehen, Zeitplan, Qualität: 70
Preis: 30
Vorgehen, Zeitplan, Qualität: 70
Preis: 30

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Maschineller Winterdienst, Route "Medikon"

description: Maschineller Winterdienst auf der Tour "Medikon" für die Dauer vom November 2019 bis im März 2024 (Vertragslaufzeit). Zum Winterdienst gehören die maschinelle Schneeräumung sowie die Glatteisbekämpfung von Fahrbahnen und Plätzen. Die Einsatzbereitschaft (Pikettdienst) ist vom jeweils 15. November bis am 15. März an 7 Tagen während 24 Stunden zu gewährleisten. Die benötigten Anbaugeräte werden von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: HOLINGER AG,Bahnhofquai2, 4601 Olten, Suisse

title: Evaluation des dangers et risques concernant les dangers naturels sur les routes nationales – lot 48: Hirzel - Brüttisellen - Reichenburg & Niederurnen - Glarus

description: Das Los 48 umfasst die folgenden Strecken (gemäss Perimeterplan): - 48a: N14 Baar - Hirzel - Wädenswil - 48b: N15 Brüttisellen - Wetzikon - Hinwil - 48c: N15 Hinwil - Jona - 48d: N15 Jona - Schmerikon - Reichenburg - 48e: N17 Niederurnen - Glarus Für Los 48 sind die Hauptprozesse Sturz (Fels- und Eissturz), Rutschungen, Hochwasser/Murgang, Einsturz/Absenkung und Lawinen zu untersuchen. Die Beurteilung und Analyse wird gemäss dem Dokument ASTRA "Risikokonzept Naturgefahren Nationalstrassen - Methodik für eine risikobasierte Beurteilung, Prävention und Bewältigung von gravitativen Naturgefahren auf Nationalstrassen (Ausgabe 2012 V2.10) ausgeführt.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS, GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
1.1) Angebotstotal inkl. Nebenkosten, Rabatt und MWST,: 20
1.2) Plausibilität der Stundenanzahl und -verteilung auf die eingesetzten Personen im Hinblick auf die vorliegenden Arbeiten/Prozesse,: 20
ZK 2: AUFGABENANALYSE UND VORGEHENSVORSCHLAG, GEWICHTUNG 30%: unterteilt in::
2.1) Aufgabenanalyse: Neben der Aufgabenanalyse für das Untersuchungsgebiet sind die zu untersuchenden Prozessquellen tabellarisch je Naturgefahrenprozess aufzulisten. Die Prozessquellen sind durchzunummerieren und mit einem Flurnamen zu bezeichnen. Die Bearbeitung der historischen Ereignisse ist aufzuzeigen. Die Prozessquellen sind in Bezug zur Methodik und Risikoanalyse zu erbringen und offene Fragen / Vorbehalte sind aufzuschreiben,: 20
2.2) Vorgehensvorschlag::
ZK 3: SCHLÜSSELPERSONEN, GEWICHTUNG 30%::
Referenzen in Bezug zur Aufgabe resp. zu den Aufgaben im Projekt und deren Aktualität. Pro Schlüsselperson resp. Hauptprozess sind zu erbringen: 2 unterschiedliche Referenzobjekte in den letzten 10 Jahren, in mindestens gleicher Funktion, mit vergleichbarer Komplexität und im entsprechenden Aufgabenbereich. Sofern Phase 1 und Phase 2 bei laufenden Losen zur Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend Naturgefahren auf Nationalstrassen als Resultate abgegeben worden sind, wird diese Arbeit als Referenz anerkannt und bewertet. Es darf sich nur 1 Referenz pro Person auf die Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse Nationalstrassen betreffend Naturgefahren beziehen.:
Für Referenzen und Schlüsselpersonen wird festgelegt: (a) Die Benennung derselben Referenzen für mehrere Bereiche und mehrere Personen ist möglich, sofern die entsprechenden Aufgabenbereiche abgedeckt sind. (b) Die Besetzung der Projektleitung und Projektleitung-Stv. durch dieselbe Person ist nicht gestattet. (c) In allen anderen Fällen ist die Besetzung von mehr als einer Funktion durch dieselbe Person möglich.:
*Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktion ausüben: Projektleitung (für alle Prozesse gemeinsam), Projektleitung-Stv. (für alle Prozesse gemeinsam), Verantwortliche je Hauptprozess (Lawinen, Sturz, Hochwasser/Murgang, Rutschung, Einsturz/Absenkung) und Verantwortlicher für Risikoanalyse (für alle Prozesse gemeinsam).:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: 0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe 1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug 3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut 5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Gemeindeverwaltung Kilchberg Hochbau / Liegenschaften, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse, Téléphone: 044 716 32 48, Fax: 044 716 32 49, E-mail:

title: BKP 271 Gipserarbeiten

description: Innere Gipserarbeiten, Trockenbauwände

awardCriteriaDetails:
1.Angebotssumme:
2.Schlüsselpersonal, Referenzen (Erfahrung mit gleichartigen Objekten), Garantie einer termingerechten Ausführung.:
3.Lehrlingsausbildung.:


title: 723.11 Sagognerstrasse Belagsarbeiten

description: Baugrubenaushub//Hinterfüllung 650 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 550 m3; Belag fräsen 5'200 m2; Asphaltarmierung 5'200 m2; AC T 16 N 650 t; AC T 22 N 170 t; AC 8 N 400 t; Schächte 14 St


name: ETAT DE VAUD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL),Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 7474, Fax: 021 316 7347

title: Lausanne, Collonges 2, bâtiment Fréminet

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer de 5'168 m2

eligibilityCriteria: Conformément aux justificatifs requis dans le dossier.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Minoteries-Carouge (1406TI) Serrurerie.

description: Travaux de serrurerie. Estimation: 940 000 CHF HT.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: eido architectes sàrl, à l'attention de M. Diogo Dos Santos,rue de la plaine 40, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 426 00 57, E-mail:

title: Extension du collège de Perrosalle, Ollon VD, CFC 25

description: *voir dossier APO

eligibilityCriteria: *voir dossier APO


title: SKP 246.0 Kälteerzeugung

description: Kälteerzeugung. Liefern und erstellen einer Anlage für Kälteerzeugung. Inkl. sämtlichen, erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


description: Construction d’une halle et d’un bâtiment administratif. Description détaillée selon pièce 21, ch.2.2.

title: Infrastructures ferroviaires à Trélex: construction d'un dépôt-atelier et d'une partie administrative

GAT*** Luscher architectes SA Lausanne

street: Chemin de Beau-Rivage 6


title: BKP 214 Montagebau in Holz, Erneuerung Restaurant Frohberg, Frohbergstrasse 21, 8712 Stäfa

description: BKP 214 Montagebau in Holz, Erneuerung Restaurant Frohberg, Stäfa, Zimmermannsarbeit, Tragkonstruktion, Elementbau in Holz, Bekleidung und Ausbau, Hinterlüftete Fassade, Fassadenbau, Türen, Trennwände, Akkustikdecken, Dachfenster, etc.


description: Die per 1.7.2010 in der kantonalen Verwaltung eingeführte Software zur elektronischen Verarbeitung von Kreditorenrechnungen soll per Mitte 2019 abgelöst werden. Nebst der Verarbeitung von Kreditorenrechnungen sind weitere elektronische Freigabeprozesse für Bestellungen sowie übrige Buchhaltungsbelege einzuführen. Das Ziel der Ablösung ist, eine ganzheitliche, in SAP integrierte Lösung zu realisieren. Diese soll entweder als Eigenentwicklung mit SAP BPM auf der bestehenden E-Government-Plattform des Kantons Aargau oder durch ein SAP ERP AddOn realisiert werden. Zu jedem dieser beiden Lösungsansätze wird ein separates Beschaffungsverfahren durchgeführt. Die hier vorliegende öffentliche Ausschreibung bezieht sich auf die Variante SAP ERP AddOn. Sämtliche Anforderungen an die neue Lösung sind dem Anforderungskatalog sowie dem Grob- und Detailkonzept zu entnehmen.

title: ELBA – Elektronische Belegfreigabe und Archivierung – SAP AddOn.

description: ELBA – elektronische Belegfreigabe und Archivierung – SAP AddOn

Informatik Aargau

street: Hintere Bahnhofstrasse 8

Itelligence AG

street: Althardstrasse 80


title: Submission CISCO ASR Router

description: Beschaffung von CISCO ASR 903, CISCO ASR 920, Grand Master Clock sowie Patchkabel zugunsten POLYCOM Backbone Teilnetz Zürich.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Wartung und Support, Leistungsfähigkeit Anbieter: 20
Referenzen: 20


title: BKP 421 Umgebung: KITA KIGA Breitestrasse Hinwil

description: Umgebungsarbeiten für Kindergarten und Kindertagesstätte

awardCriteriaDetails:
Preis: 55
Termine: 15
Kompetenz: 20
Lehrlinge: 10


description: Gesamtsanierung gemäß Baubeschrieb und Leistungsverzeichnis in den Submissionsunterlagen.

title: Umbau Kultur Casino Bern, KCB 2020, BKP 277.2 Feststehende Trennwände (WC-Trennwände)

Burgergemeinde Bern

street: Bahnhofplatz 2, Postfach

name: „Nicht öffnen“ – Offertunterlagen, KCB2020 und BKP


name: Audio-Video G+M AG,Via Industria, 6814 Lamone, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune, à l'attention de "Nicht öffnen - Offertunterlagen, EP Rubigen–Thun Nord / Thun Nord–Spiez, Los 51 Videoanlage",Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: EP Rubigen–Thun Nord / Thun Nord–Spiez, Los EH Mitte 51 Videoanlage Das Los 51 umfasst die Lieferung und Montage der Videoanlage im Tunnel Allmend und auf der offenen Strecke zwischen Rubigen und Thun Süd.

description: Die Nationalstrasse N06 zwischen Rubigen und Spiez wurde anfangs der 70er-Jahre erstellt. Viele Anlageteile sind technisch veraltet und müssen erneuert werden. Im Rahmen des Projekts RUTS wird mit einer Gesamtinstandsetzung (Bau sowie Betriebs- und Sicherheitsausrüstung) die Anpassung an die heutigen Anforderungen erstellt und die Gebrauchstauglichkeit der gesamten Strassenanlage inkl. BSA für eine weitere Betriebszeit von 15–20 Jahren gewährleistet. Das Los EH Mitte 51 beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Leistungen: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Videoanlage in folgenden Inventarobjekten: • Muri–Rubigen (02.06.32.90.03) - Kamera km 12.3 (Blickrichtung Bern) inkl. Signalmast - Kamera km 12.6 (Blickrichtung Zweisimmen) inkl. Signalmast • Rubigen–Kiesen (02.06.36.890.01) - Kamera km 15.2 (Blickrichtung Zweisimmen) inkl. Signalmast - Kamera km 21.5 (Blickrichtung Zweisimmen) inkl. Signalmast • Kiesen–Thun Nord (02.06.36.890.02) - Kamera km 25.8 (Blickrichtung Bern) • Tunnel Allmend und Vorzonen (02.06.40.891.01) - 11 Kameras Tunnelröhre Zweisimmen - 11 Kameras Tunnelröhre Bern - 3 Kameras Vorzone Nord - 3 Kameras Vorzone Süd - 7 x Einbau Videokomponenten in die Alarmkästen der SOS-Nischen Tunnelröhre Bern - 7 x Einbau Videokomponenten in die Alarmkästen der SOS-Nischen Tunnelröhre Zweisimmen - Zentrale Süd: 1 Schrank Anlagensteuerung, Bildspeicher- und Bildauswertungssystem 1 x Einbau Videokomponenten in den Schrank Kommunikationsnetzwerk - Zentrale Nord: 1 x Einbau Videokomponenten in den Schrank Kommunikationsnetzwerk • Begleitung umfangreicher Tests • Schulung und Dokumentation zum eigenen Lieferumfang • Koordination / Schnittstellen zu anderen Projektbeteiligten • Teilnahme an Sitzungen inkl. Protokollführung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5:


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Schulanlage Ilgen A+B

description: Instandsetzung und Ersatz des Turnhallengarderobentraktes

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Gemeindeverwaltung Kerzers,à l'attention de Stefan Scheidegger, Herresrain 1+3, 3210 Kerzers, Suisse, Téléphone: +41 31 750 53 55, Fax: +41 31 750 53 58, E-mail:

title: Gemeinde Kerzers, Murtenstrasse

description: Sanierung und Ausbau der Kantonalstrasse einschl. Werkleitungen unter Betrieb in 4 Etappen - Grabenaushub ca. 2'600 m3 - Baumeister Wasserleitung DN160 - 250 ca. 500 m - Kanalisation DN160 - 315 ca. 500 m - Strassenbau ca. 1'500 t

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Agrigenève,15 rue des Sablières, 1217 Meyrin (Satigny), Suisse

name: Direction générale de l'agriculture, à l'attention de Céline Krebs,ch. du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse, Téléphone: 022.388.71.71, Fax: 022.388.71.99, E-mail:

title: Tenue du secrétariat administratif de la Commission foncière agricole

description: L'objet du marché consiste en la tenue du secrétariat administratif de la Commission foncière agricole par une personne permanente travaillant environ 60 à 80 heures par mois. Le mandataire sera notamment chargé des tâches de secrétariat suivantes : préparation des dossiers destinés à être soumis à la commission; préparation des séances de la commission; dactylographie; prise de PV; permanence téléphonique pour le public; photocopies, envois, classement et archivage des décisions de la commission; etc.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Fahrzeugbeschaffung ZVB, AAGS, AAGL, BOS, BuS für 2019-2023.

Zugerland Verkehrsbetriebe AG

street: An der Aa 6

Evobus (Schweiz) AG

street: Steinackerstrasse 19

MAN Truck & Bus Schweiz AG

street: Tannstraße 1


name: Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics KBOB

description: Assistance dans le (perfectionnement) développement des méthodes et outils de calcul des variations de prix dans le domaine de la construction (renchérissement précontractuel et contractuel) ainsi que révision des indices des associations. Rédaction de rapports d’experts et analyse de l’impact sur les questions de variations de prix et élaboration de mesures, le cas échéant, suite aux méthodes de travail numériques dans la planification et la construction (BIM). Soutien administratif du groupe spécialisé Variations de prix de la KBOB.

title: (b20041) Prestations de services relatives aux questions de variations de prix dans le domaine de la construction destinées à soutenir la KBOB

street: Fellerstrasse 21

Fuhr Buser Partner Bauökonomie AG

street: Kapellenstrasse 28


title: Sanierung Strassen- und Kanalisation

description: Aushub: 2'400 m3 Kanalisationsleitung: SBR 400-600, L= 250 m Grabenspriessungen: 1800 m2 Strassenabschlüsse: 500 m Strassenbelag: 450 t

eligibilityCriteria: Erfahrungen im Strassen- und Tiefbau


name: Direction des systèmes d'information (DSI)

street: avenue Recordon 1


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Stefan Rüegsegger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: DAP4.0_Beschaffung2: Fachanwendungen

description: Im Rahmen des Teilprojektes „Fachanwendungen“ sollen die Softwareprodukte, welche in der Kategorie 2 enthalten sind, auf die jeweilige aktuellste Version angehoben werden. In enger Zusammenarbeit mit den anderen Teilprojekten und Verbindungspersonen zu den Benutzenden soll eine reibungslose Aktualisierung und Überführung in den Betrieb sichergestellt werden. Software der Kategorie 2 ist Miet-Software, welche stadtweit Verwendung findet und nur auf den entsprechenden, für die Nutzung vorgesehenen Arbeitsstationen installiert ist.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen.


title: Flughafen Zürich / Zone West-Etappe 1.2 / Hochbaufeld B

description: Generalplanerleistungen Phasen Projektierung (Phase 31 Vorprojekt plus sowie Phase 33 Baueingabe (PGG)) in den Fachbereichen Gesamtleitung, Architektur, Kostenplanung, Statik, Gebäudetechnik (HLKKSE/GA), Sicherheit, Brandschutz, Bauphysik.

awardCriteriaDetails:
Qualität Angebot / Auftragsanalyse / Vorgehensvorschlag mit Terminen / Zugang zur Aufgabe: 40
Honorarangebot: 40
Erfahrung Schlüsselpersonen: 20


name: Service des infrastructures, Section des constructions routières, à l'attention de M. Denis Morel,Rue St-Maurice 7b, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: 032 420 73 00, E-mail:

title: H18 / Le Noirmont - Le Boéchet / Lot 2 : correction, aménagement de la chaussée

description: Déconstruction bordures existantes : 1'200 m' Fraisage enrobés : 5'000 m2 Terrassements déblais : 8'150 m3 Remblais : 600 m3 Coffre : 570 m3 grave 0/22 + 3'400 grave 0/45 = 3'970 m3 grave Surface chaussée : 4'850 m2 Réalisation de banquette : 1'800 m2 Enrobés (hors couche d'usure) : 1'800 to Mur CJ 30 m' : 15 m' nouveau mur de soutènement et 15 m' reprise sur mur existant Travaux spéciaux : paroi clouée, environ 100 pièces

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'adjudication des marchés publics


name: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne office de l'information géographique

title: Mensuration officielle Saint-Imier lot 3.

description: Renouvellement de la mensuration officielle du secteur bâti de Saint-Imier, de la zone agricole et de Mont-Soleil (env. 340 ha).

street: Reiterstrasse 11


name: CSC Arc jurassien, à l'attention de Ronald Ermatinger,Grand-rue 107, 2720 Tramelan, Suisse, Téléphone: 032 487 35 50, Fax: 032 487 35 54, E-mail:

title: Plateforme multifonctionnelle et d'exploitation de déchets

description: Etablissement des projets d'ouvrage et d'exécution Suivi des travaux d'exécution

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Büro für Bauökonomie AG,à l'attention de Röne Gebhard, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Suisse

title: Präqualifikation für Generalunternehmer

description: Längsbau Fünf zusammen gebaute Mehrfamilienhäuser mit zwei Untergeschossen, Erdgeschoss und drei Obergeschossen. Total ca. 46 Mietwohnungen und fünf Ateliers. Punktbauten Drei Mehrfamilienhäuser über einer gemeinsamen Einstellhalle. Total ca. 21 Mietwohnungen.


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strassennetze, Bereich SSI

description: Le présent marché porte sur l’élaboration de la nouvelle directive 1B002 Gestion de la maintenance des routes nationales – bases et principes (et des documentations associées si nécessaire.) Elle traitera des éléments suivants (ci-dessous EM pour gestion de la maintenance) :- Définition de l’EM et de la terminologie EM ;- Définition des principes généraux de l’EM ;- Définition du cadre pour la définition des indicateurs de service et des objectifs EM ;- Définition du périmètre d’application EM (Système global de l’infrastructure routière) et de son(ses) environnement(s) ;- Définition de l’organisation, des processus et de la gestion des données EM ;- Définition d’une vue d’ensemble des Standards des Routes nationales pertinents du point de vue EM, actuels et devant faire l’objet de projets.Et comporte les prestations nécessaires à la réalisation du projet correspondant.

title: OFROU 1B002 Gestion de la maintenance des routes nationales – bases et principes

street: Postfach

name: Nicht öffnen - Offertunterlagen - ASTRA 1B002 Erhaltungsmanagement für Nationalstrassen


name: Hospice général, service exploitation et achats

description: Conclusion d’un contrat cadre régissant les modalités de travaux de peinture concernant la maintenance et la rénovation des locaux d’exploitation et des appartements gérés par l’Hospice général.

title: Travaux de peinture, maintenance et rénovation

street: Route des Acacias 54


title: 221.1 Fenster aus Holz-Metall


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Sicherheits- und Arbeitskleidung für das Tiefbauamt Basel-Stadt

description: Lieferung von Sicherheits- und Arbeitskleidern ISO EN20471 für Mitarbeiter des Tiefbauamtes, namentlich Stadtreinigung, Infrastruktur und Betrieb.

eligibilityCriteria: ATB 1: Einhaltung §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Bestätigung Einhaltung Arbeitsschutzbestimmungen gemäss ILO ATB 3: Detaillierter Betreibungsregisterauszug

awardCriteriaDetails:
Preis: 35
Tragetest: 30
Kann-Kriterien: 20
Muster / Sichtung: 10
Referenzen: 5


currency: EUR

name: Office fédéral des routes, division réseaux routiers

street: Mühlestrasse 2, Ittigen

Ernst Basler + Partner AG

street: Mühlebachstrasse 11


name: Dar architectes, à l'attention de Maud Buren,Rue centrale 115, 2503 Bienne, Suisse, Téléphone: 032-9414905, Fax: 032-9412589, E-mail:

title: CFC221_Fenêtres

description: Demontage et évacuation de toutes les fenêtres existantes. Pose de nouvelles fenêtres

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions sitées dans le document K3 et dans le document des Conditions générales et particulières à télécharger sur le site simap


title: Erneuerung Haus 27, Kantonspital Aarau, Tellstrasse, 5001 Aarau

description: Erneuerung Haus 27, Kantonsspital Aarau AG BKP 23 Elektroanlagen

eligibilityCriteria: Die Konkurrenz wird eröffnet unter Vorbehalt der Projektgenehmigungen und Bewilligungen der zuständigen Behörden.


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil,à l'attention de Sonja Schiffner, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil, Suisse, Téléphone: 044 711 77 55, Fax: 044 711 77 59, E-mail:

title: Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung

description: Siehe Submissionsunterlage


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Corsin Caluori,Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 11, E-mail:

title: Remplacement de l’éclairage (montage), pose de nouvelles prises électriques, remplacement du câblage des vidéoprojecteurs

description: Ersatz der bestehenden Beleuchtung (Montage), Ergänung von Steckdosen, Ersatz der Beamerverkabelung

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Referenzen Schlüsselpersonen: 15
Bauprogramm: 15


title: Maintenance Agreement PHI Systems

procurementMethodDetails: Direct award procedure


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Ressort achats bureautique/informatique

street: Fellerstrasse 15

AdNovum Informatik AG

street: Röntgenstrasse 22


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Brigitte Müller,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 36, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: INO 2. Etappe, Areal Inselspital Bern; Baureinigung BKP 287

description: BE 19.01.2011

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Obligatorische Begehung: - Donnerstag, 27. Januar 2011, 11 Uhr oder - Freitag, 4. Februar 2011, 11 Uhr Treffpunkt Bauleitungscontainer (westlich vom Gebäude)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Eignungskriterien und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100
Eignungskriterien und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100


title: Sanierung Waldbad Zimmeregg

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Kapazität: 10
Schlüsselpersonen: 10
Referenzen: 15


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Sanierung Kleine Schanze, Europapromenade, Natur- und Kunststeinarbeiten

description: Ausspitzen, liefern und versetzen von Stützmauerabschlussgesims, Postamente und Verkleidungsplatten in Natursandstein (Weichsandstein) inkl. Gerüstungen

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Es findet am 16.07.2013 um 10.00 Uhr eine obligatorische Begehung statt. Treffpunkt der Begehung ist der Treppenabgang Kleine Schanze. Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (60%):
- Vorschlag Vorgehensweise und Terminplan (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Preis (60%):
- Vorschlag Vorgehensweise und Terminplan (40%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Service Domaines et Bâtiments,Rue St-Germain 1 - Case Postale 96, 1030 Bussigny, Suisse, E-mail:

title: Collège de Bussigny Ouest - AGORA - Appel d'offres à Entreprise Générale

description: L'appel d'offres est une mise en concurrence d’un contrat à prix plafonné à livre ouvert pour la réalisation complète du projet de construction d’un complexe scolaire comprenant un collège, une UAPE, une salle de gym VD4 et un parking, à Bussigny – Quartier Ouest selon le descriptif général de la construction et autres annexes techniques fournies au dossier. Le soumissionnaire doit participer en tant qu’entreprise générale en phase de préparation et exécution (travaux et services liés à la réalisation de la construction), sur la base du projet d’architecte et des plans d’exécution, selon décomposition précisées dans les conditions particulières.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit posséder la capacité, la compétence et le savoir-faire nécessaires pour exécuter le marché dans les règles de l’art et en conformité avec les conditions du présent dossier d’appel d’offres. L’entrepreneur est entièrement responsable de la réalisation des travaux à partir des plans remis dans le présent dossier d’appel d’offres et des plans d’exécution.


title: Maschineller Winterdienst


name: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) Strasseninspektorat

description: Jährliche Reinigung der Schächte und Leitungen entlang der Kantonsstrassen

title: Schacht- und Leitungsreinigung 2022 - 2024, Agglo Luzern West, Entlebuch

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Rothenburgstrasse 19

Peter AG Kanalreinigung

street: Pfrundmatte 3


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: A28 Mezzaselva, Belagsarbeiten

description: ACT 11 N 60 t; AC T 16S 40 t; AC 8N 320 t; SMA 8 450 t

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Maler- und Gipserarbeiten

description: Renovation des bestehenden Pflegeheimes in drei Etappen. Während des geschossweisen Umbaus bleiben die nicht betroffenen Stockwerke bewohnt.


name: Hochbauamt, Baubereich 1,à l'attention de Hansjörg Gröbli, Stampenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zurich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 14, Fax: 043 259 51 77, E-mail:

description: BKP 228 Äussere Abschlüsse, Lamellenstoren

description: BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

title: Berufsschule «Anton Graff», Zürcherstrasse 28, 8400 Winterthur, Umbau Erneuerung Erweiterung

description: Das knapp 40-jährige, in der Zwischenzeit vom Kanton Zürich übernommene ehemalige Werkschulgebäude der Firma Sulzer AG an der Zürcherstrasse in Winterthur soll überholt, den neuen Nutzungen angepasst und durch ein Dachgeschoss erweitert werden.

eligibilityCriteria: CHF 5.00 Frankiertes Rückantwortkuvert B4


name: Service des ponts et chaussées OREG – BAN5

title: N5 Tunnel de Serrières - Corrections RC5 et voies TN

description: Remblais : 53 300 m³ Mise en place de terre végétale : 24 800 m² Démolitions de chaussées : 27 300 m² Couches de fondation : 17 600 m² Enrobés bitumineux : 3 600 t Bordures : 1700 m Ballast : 2 800 t Voies ferrées : 1 400 m Canalisations : 3 800 m Béton armé : 1 400 m³ Armature : 210 t

street: Pourtalès 13

S. Facchinetti SA

street: Route des Gouttes-d'Or 78


title: Neubau Schulanlage Birchen Dübendorf Fachplanersubmission Elektroplaner

description: Planungsleistungen "Elektroplaner" für Elektroinstallationen, PV-Anlage, ICT-Planung & MSRL für den Neubau Schulanlage Birchlen in Dübendorf für die Phasen 31 bis 53 als Subplaner des beauftragten Generalplaners

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Achat d'un équipement de radiographie numérique pour les examens d’urgence de l’Hôpital de Viège.

description: Acquisition d’une installation de radiographie numérique destinée à des examens radiographiques en urgence, pour équiper le département de radiologie de l’Hôpital de Viège. Les soumissionnaires proposeront donc dans leurs offres les équipements et accessoires nécessaires les plus en adéquation avec l’activité radiologique d’urgence pour les investigations envisagées. Ils proposeront également obligatoirement le démontage et la reprise (chiffrage de la moins value correspondante) de l’installation existante.

Hôpital du Valais (RSV) – SZO

street: Pflanzettastrasse 8,


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Der Erweiterungsbau ist flächig wie ein Floss organisiert. Seine geringe Gebäudehöhe mit lediglich zwei Geschossen und fünf Höfen verzahnt ihn mit der Landschaft. Zwei Höfe ermöglichen eine seitliche Belichtung der Wohngruppen. Ein dritter Hof dient der oberirdischen Anlieferung und bietet der Pflegeeinheit der schwerbehinderten Klienten eine zusätzliche, geschützte Terrasse im Obergeschoss. Der Erweiterungsbau setzt sich durch die Materialisierung und die Geschossigkeit gegenüber dem Kernbau ab und stellt sich in die Reihe der pavillonartigen Bauten, welche diesen bereits heute umgeben.

eligibilityCriteria: Vgl. Ausschreibungsunterlagen


description: Erweiterungsneubau Alters- und Spitexzentrum Dübendorf mit 42 Bewohnerzimmern und zentralem Infrastrukturbereich für das Gesamtzentrum. Ausführung in 2 Etappen unter Betrieb. Einzelauftrag pro BKP. BKP 281.2/7 Bodenbeläge aus Linoleum und Parkett. BKP 281.6/282.4 Plattenarbeiten.

title: Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf.

Batimo AG Architekten SIA

street: Albulastraße 50


name: EDMS ingénieurs sa, à l'attention de David Piucci,10 ch. des Poteaux, 1213 Petit-Lancy, Suisse, Téléphone: 022 884 84 84, Fax: 022 884 84 85, E-mail:

title: Projet Curabilis - Lot 3 : Terrassement et stabilisation.

description: Construction d'un centre d'unité psychiatrique carcéral. Travaux de terrassement pleine masse et de remblayage. Stabilisation des sols avec matériaux en place. Sont également décrits dans cette soumission les travaux spéciaux pour la fosse de récupération des EU.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik der Stadt Bern, vertreten durch die Immobilien der Stadt Bern

title: Überbauung Tramdepot Burgernziel Fachplanerteam Gebäudetechnik

description: Mit dieser Ausschreibung werden die Planer für ein Fachplanerteam der Gebäudetechnik HLK-S-E/MSRL ausgewählt. Die Beauftragung erfolgt an ein erfahrenes und kompetentes Generalplanerteam Haustechnik (Planergemeinschaft), wobei eine Firma die Federführung übernimmt und einen Gesamtleiter Gebäudetechnik stellt. Im Angebot muss die federführende Firma benannt werden. Die Gesamtleitung / Fachkoordination ist als separate Angebotsposition ausgeschrieben. CPV: 71315000 - Haustechnik

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Teilnahmeberechtigt sind Fachplanerteams bestehend aus Planungsfachleuten der Gebäudetech-nikplanung (Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroplaner/MSRL) mit einem Geschäfts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des WTO Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. Alle beteiligten Firmen müssen die Anforderungen des öffentlichen Beschaffungswesens erfüllen. Es gilt die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen des Gewähren von ortsüblichen Arbeitsbedingungen. Die Bewerbung in mehreren Fachplanerteams ist zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die zur Auftraggeberin oder zu einem Mitglied des unter Punkt 13 aufgeführten Beurteilungsgremiums in einem beruflichen Abhängigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit einem solchen verwandt sind. Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Einreichen der unterzeichneten Selbstdeklaration und Abgabe der verlangten Nachweise (nicht älter als ein Jahr). - Erfüllen der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortprinzip).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Z1: Qualifikation der Firma/Bietergemeinschaft und Qualifikation der:
Schlüsselpersonen (: 1
Firmen/Bietergemeinschaft/Gesamtprojektleitung: Beurteilt wird die fachliche Qualifikation, Referenzprojekt und personelle Kapazitäten aller beteiligten Firmen der Bietergemeinschaft mit folgender: 10
Schlüsselpersonen. Beurteilt werden die Ausbildung, Erfahrung und das Referenzprojekt der Schlüsselpersonen (Projektleiter) der Fachgebiete. Schlüsselpersonen, gesamt 10 %:
- Z2: Bewertung Konzept Nachhaltigkeit/Energie. (: 2
Konzept Gebäudetechnik/Innovation 10 %, Höhe der CO2 – Emissionen der Heizung 10%, Kosten, Betrieb und Unterhalt 10 %.:
> Für Z1 und Z2: Jedes Kriterium wird mit einer Skala von 0 Punkten, nicht beurteilbar (keine Angaben) bis 5 Punkten, sehr gute Erfüllung (qualitativ ausgezeichnet) bewertet.:
- Z3: Honorarangebot/Preis (: 40
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Total: 100
- Z1: Qualifikation der Firma/Bietergemeinschaft und Qualifikation der:
Schlüsselpersonen (: 1
Firmen/Bietergemeinschaft/Gesamtprojektleitung: Beurteilt wird die fachliche Qualifikation, Referenzprojekt und personelle Kapazitäten aller beteiligten Firmen der Bietergemeinschaft mit folgender: 10
Schlüsselpersonen. Beurteilt werden die Ausbildung, Erfahrung und das Referenzprojekt der Schlüsselpersonen (Projektleiter) der Fachgebiete. Schlüsselpersonen, gesamt 10 %:
- Z2: Bewertung Konzept Nachhaltigkeit/Energie. (: 2
Konzept Gebäudetechnik/Innovation 10 %, Höhe der CO2 – Emissionen der Heizung 10%, Kosten, Betrieb und Unterhalt 10 %.:
> Für Z1 und Z2: Jedes Kriterium wird mit einer Skala von 0 Punkten, nicht beurteilbar (keine Angaben) bis 5 Punkten, sehr gute Erfüllung (qualitativ ausgezeichnet) bewertet.:
- Z3: Honorarangebot/Preis (: 40
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Total: 100


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Restauration du pont de Carouge (1360) génie civil, échafaudages

description: — travaux de génie civil et d'échafaudages, — estimation: 3 100 000 CHF.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


description: Die St. Galler Stadtwerke reparieren im Jahr ca. 80 bis 100 Rohrbrüche im Wassernetz und rund 20 bis 30 Leckagen im Erdgasnetz. Die Piketteinsätze sind mehrheitliche in der Nacht und fallen Zeitlich sehr unterschiedlich an. Bei der Arbeiten wird grosser Wert auf die Sicherheit gelegt, von der Baustellensignalisation, der Arbeitssicherheit bis zur persönlichen Ausrüstung.

title: Pikett-Grabarbeiten für Erdgas- und Wasserleitungen

Sankt Galler Stadtwerke, GW

street: St.Leonhardstrasse 15


name: Grisoni-Zaugg S.A.,ZI de Planchy, case postale 2162, 1630 Bulle 2, Suisse

name: Ville de Vevey, Direction de l'architecture et des infrastructures,Rue du Simplon 16 - Case postale, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 021 925 52 83/84, Fax: 021 925 52 70, E-mail:

title: Assainissement des collecteurs EU-EC et aménagements de surface, chaussée de la Guinguette - Vevey

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions des conditions du maître de l'ouvrage.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Holbein I und II SEK, BKP 250 Sanitärinstallationen

description: Holbein I - Anpassungen wg. Umnutzung - Fallstrangsanierung Holbein II - Gesamtsanierung - Kanalisationssanierung

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Colas SA,Route des Vernettes 10, 1566 St-Aubin, Suisse

name: Commune Constantine, à l'attention de William Loup,Au Village, 1587 Constantine, Suisse, Téléphone: 026.677.36.21, Fax: 026.677.05.74, E-mail:

title: Ruisseau du Montauban

description: Travaux de génie civil pour : - la remise à ciel ouvert partielle du ruisseau du Montauban : 275 m - la construction d'un caniveau : 232 m - la construction d'un collecteur d'eau claire, PRV, diamètre 1200 mm, longueur totale 82 m - diverses mesures de confinement pour l'écoulement des eaux de crues

eligibilityCriteria: Seules les entreprises de génie civil établies en Suisse peuvent s'inscrire. Les entreprises s'engagent à respecter la loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 24 juin 1996 et son règlement d'application (RLMP-VD) du 7 juillet 2004, ainsi que les conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud.


name: ARGE RMSS - Renato Maurizio Architekten AG, Schmid Schärer Architekten GmbH c/o Renato Maurizio Architekten AG, Cad Castell, 7516 Maloja, Suisse, Téléphone: 0818382010, E-mail:

title: BKP 25 Sanitäranlagen Neubau & Umbau EG Altbau

description: Pflegezentrum Promulins Samedan - Sanitäranlagen Neubau & Umbau EG Altbau


name: Développement immobilier Ouest (IM-DV-R1-RWT)

title: Pont-Rouge. Mandat de fourniture d’énergie (financement, planification, réalisation des travaux et exploitation d’une installation de fourniture d’énergie).

description: Les CFF développent un important projet immobilier articulé autour de la future station Lancy – Pont-Rouge du projet CEVA avec un secteur destiné principalement à l'habitation (y compris un groupe scolaire) et un secteur destiné aux activités. Les études d’aménagement ont été formalisées dans 2 PLQ qui ont été adoptés par le Conseil d’Etat genevois. Les rapports d’impact sur l’environnement (RIE) associés à ces PLQ prévoient notamment des dispositions visant une utilisation limitée des énergies sur leur périmètre d’évolution et précisent les vecteurs énergétiques autorisés. Conformément à ces prescriptions, un concept énergétique économiquement attractif a été développé par CFF immobilier pour limiter les consommations énergétiques, pour limiter les rejets de polluants dans l'air et dans la perspective d’une réalisation coordonnée avec la réalisation des différents immeubles prévus dans ces PLQ Le présent marché consiste à mettre en œuvre (financement, planification, réalisation des travaux) et exploiter le dispositif envisagé pour la fourniture d’énergie de ce nouveau quartier.

procurementMethodDetails: RESTRICTED

street: Place de la gare 1


name: ACP Environment AG,Längfeldweg 115b, 2504 Biel, Suisse

title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB), TP4.1 Fahrraumlüftung BSA / Lüftungssensorik

description: Im Rahmen der Sanierungsarbeiten Tunnelsicherheit BTB muss die bestehende Lüftungssteuerung vollständig abgelöst werden, der Support der bestehenden Lüftungssteuerung ist aufgrund des Alters und teilweise fehlenden Ersatzteilen nicht mehr vollständig gewährleistet. Im Rahmen dieses Projektes sind die Lüftungssensoren zu erneuern. Die Sanierung der Lüftungssteuerung wird im Rahmen des Projektes Belchen BTB, Gewährleistung Tunnelsicherheit abgewickelt. Hauptmengen: • 10 Strömungsmessgeräte inklusive Auswerteeinheiten • 12 Sichttrübemessgeräte inklusive Anschlussboxen und Auswerteeinheiten

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien PREIS:: 40
QUALIFIKATION SCHLÜSSELPERSONEN; unterteilt in:: 20
- Projektleiter: 10
- Bauleiter: 10
Bewertungskriterien für beide Schlüsselpersonen::
Person hat in der Funktion, in den letzten 5 Jahren, Projekterfahrung in Projekten die folgende Merkmale aufweisen::
- vergleichbare Technologie:
- vergleichbares Anlagekonzept:
- vergleichbarer Umfang:
- vergleichbare Dauer:
- Deutschkenntnis in Sprache und Schrift:
TECHNISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT; unterteilt in:: 30
Auftragsanalyse: 15
- Kurzbeschrieb des Projektumfanges:
- Beschrieb von Projektrisiken:
Systembeschreibung:: 15
- Beschrieb der verwendeten Produkte:
- alle technischen Datenblätter und Pläne sind in deutscher Sprache, wo möglich:
- vollumfänglich ausgefüllte Anforderungsliste:
TERMINPROGRAMM:: 10
- Einhaltung der zwingenden Meilensteine FAT, SAT und Probebtrieb:
- Ressourcenplanung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
PREIS:: 40
QUALIFIKATION SCHLÜSSELPERSONEN; unterteilt in:: 20
- Projektleiter: 10
- Bauleiter: 10
Bewertungskriterien für beide Schlüsselpersonen::
Person hat in der Funktion, in den letzten 5 Jahren, Projekterfahrung in Projekten die folgende Merkmale aufweisen::
- vergleichbare Technologie:
- vergleichbares Anlagekonzept:
- vergleichbarer Umfang:
- vergleichbare Dauer:
- Deutschkenntnis in Sprache und Schrift:
TECHNISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT; unterteilt in:: 30
Auftragsanalyse: 15
- Kurzbeschrieb des Projektumfanges:
- Beschrieb von Projektrisiken:
Systembeschreibung:: 15
- Beschrieb der verwendeten Produkte:
- alle technischen Datenblätter und Pläne sind in deutscher Sprache, wo möglich:
- vollumfänglich ausgefüllte Anforderungsliste:
TERMINPROGRAMM:: 10
- Einhaltung der zwingenden Meilensteine FAT, SAT und Probebtrieb:
- Ressourcenplanung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


name: Maison Bornet SA,Chemin St-Hubert20, 1950 Sion 4, Suisse

description: Plafonds acoustiques

description: Façades rideaux

description: Lanterneaux vitrés sur la halle de contrôle

description: Portes intérieures

title: Délocalisation du Service de la circulation routière et de la navigation - SCN - Sion

description: Se référer au point 2.4

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Lucile Meylan,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, E-mail:

title: Maintenance des postes MT/BT

description: Selon le cahier des charges


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Die Ausschreibung „Überbauung Im Rheinacker“, Generalplaner umfasst 11 Mehrfamilienhäusern deren Fassaden, Balkone und Bäder saniert werden. 3 dieser Baukörper werden zusätzlich durch ein Vollgeschoss und ein Dachgeschoss aufgestockt und neu erschlossen. Weiterhin wird die zentrale Beheizungs- und Warmwasserversorgung ersetzt.

title: Überbauung im Rheinacker, BKP 297 Generalplaner.

street: Münsterplatz 11, Postfach

LOST Architekten GmbH

street: Weidengasse 49


name: LBL association d'architectes p.a 3 Clos de la Fonderie, 1227 Carouge, Suisse, à l'attention de G. Schaer,p.a 3 Clos de la Fonderie, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

description: CFC 281.0 : couches supports composées, chapes

description: CFC 281.6 - 282.4 : carrelage - faïence

description: CFC 281.7 : revêtement de sol en bois

title: FNM, 4 immeubles Minergie-A, logements et surfaces commerciales

description: Construction de 122 logements avec surfaces commerciales dans 4 immeubles B1-B3-B5-A22 Début chantier janvier : 2015 Fin chantier : fin 2017, début 2018


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

description: BKP 359.3 Edelstahlbecken Schwimmbad

description: BKP 359.1 Schwimmbadtechnik

title: BAV 80673 Schulanlage Borrweg (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Neubau - BKP 359.1 Schwimmbadtechnik - BKP 359.3 Edelstahlbecken Schwimmbad


name: Reparatur- und Sanierungstechnik Mitte AG

title: Tramtrogfugen- und Belagsrisssanierung Netz BERNMOBIL

description: Tramtrogfugen- und Belagsrisssanierung auf dem Tramnetz von BERNMOBIL in der Stadt und Agglomeration Bern. Die Ausschreibung betrifft die jährlichen Unterhaltsarbeiten für mehrere Jahre.

eligibilityCriteria: Erfüllen der Eignungskriterien


name: PBM Planungs- und Baumanagement AG, Glatttalstrasse 106, 8052 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Sanierung und Attraktivierung Lintharena Näfels - BKP 214.3 Holztafelbau

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


description: Durchführung von Teilprojekten zur Erarbeitung von Ordnungssystemen und Einführung von ERMS d.3 gemäss Projektbeschrieb (s. Beilage 1).

title: Ausbreitung ERMS d.3

street: Stadthausstrasse 4a


title: Construction du cycle d'orientation Fully - Saxon

description: CFC 215.1 Echafaudages de façade, classe de charge 3 CFC 215.2 Façade légère préfabriquée en métal : système montant-traverse en alu; remplissage verre isolant triple. CFC 221.8 Elément spéciaux d'éclairage naturel: verrières de toiture + charpente / revêtement gaines techniques en toiture. CFC 225 Etanchéités et isolations spéciales pour toiture plate + pieds de façades. CFC 228.2 Stores vénitiens : stores à lamelles agraphées motorisés. CFC 261 Ascenseur type A4; charge nominale 1000 kg; 13 personnes; 1 ascenseur / 5 arrêts.


name: Regionale Oberstufenschulgemeinde Grünau,à l'attention de Schulrat, Grünaustrasse 2, 9300 Wittenbach, Suisse, Téléphone: 071 292 10 40, Fax: 071 292 10 59, E-mail:

title: Wittenbach, Sanierung OZ Grünau 1, Maler- und Tapeziererarbeiten, BKP-Nr. 285.1

description: Streichen der Wände in allen Räumen, Decken und Böden in Nebenräumen Streichen der Täferdecken in Aula und Turnhallen

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Preis: 40
Z2 Termine/Kapazität: 20
Z3 Qualität/Vollständigkeit des Angebotes: 10
Z4 Erfahrung: 10
Z5 Ökologie: 10
Z6 Sicherung des Ausbildungsstandes: 10
Z1 Preis: 40
Z2 Termine/Kapazität: 20
Z3 Qualität/Vollständigkeit des Angebotes: 10
Z4 Erfahrung: 10
Z5 Ökologie: 10
Z6 Sicherung des Ausbildungsstandes: 10