name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marietta Weibel,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: Adaptation dex voies de circulation existantes

description: Ersatz LSA inkl. Steuergerät und steuergeräteinterne Programmierung (exkl. verkehrstechnische Programmierung). Demontage einer bestehenden LSA. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung der LSA.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis inkl. Wartungskosten (60%):
- Referenzen (25%):
< Fachliche Kompetenz (Referenzaufträge siehe unten) Firma (20%):
<< Umgang mit Vorgaben der Bauherrschaft:
<< Beherrschung der Pendenzen:
< Beherrschung Kosten / Termine / Qualität Schlüsselperson (5%):
<< Führungspersönlichkeit:
<< Umgang mit Vorgaben der Bauherrschaft:
<< Beherrschung der Pendenzen:
<< Beherrschung Kosten / Termine / Qualität:
- Technische Kriterien (5%):
< Die Einhaltung der Zz-Matrix ist durch den Unternehmer sichergestellt.:
< Dauer garantierte Wartung für zu liefernde Anlagenteile.:
< Zugesicherte Zeitspanne ab Submissionstermin für Anpassungen der Hardware der zu liefernden Anlage.:
< Zugesicherte Zeitspanne ab Submissionstermin für Anpassungen der Software der zu liefernden Anlage.:
< Zugesicherte Zeitspanne ab Submissionstermin für Anpassungen der Aussenanlage:
- Lieferfristen (5%):
- Interventionszeit im Störfall (5%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Angebotspreis inkl. Wartungskosten (60%):
- Referenzen (25%):
< Fachliche Kompetenz (Referenzaufträge siehe unten) Firma (20%):
<< Umgang mit Vorgaben der Bauherrschaft:
<< Beherrschung der Pendenzen:
< Beherrschung Kosten / Termine / Qualität Schlüsselperson (5%):
<< Führungspersönlichkeit:
<< Umgang mit Vorgaben der Bauherrschaft:
<< Beherrschung der Pendenzen:
<< Beherrschung Kosten / Termine / Qualität:
- Technische Kriterien (5%):
< Die Einhaltung der Zz-Matrix ist durch den Unternehmer sichergestellt.:
< Dauer garantierte Wartung für zu liefernde Anlagenteile.:
< Zugesicherte Zeitspanne ab Submissionstermin für Anpassungen der Hardware der zu liefernden Anlage.:
< Zugesicherte Zeitspanne ab Submissionstermin für Anpassungen der Software der zu liefernden Anlage.:
< Zugesicherte Zeitspanne ab Submissionstermin für Anpassungen der Aussenanlage:
- Lieferfristen (5%):
- Interventionszeit im Störfall (5%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: SWR Infra AG, Schöneggstraße 30, 8953 Dietikon

description: Vgl. Submissionsunterlagen

scheme: CPV

title: Lieferung von 2 Schneckenpumpen für ein Abwasserpumpwerk

documentType: tenderNotice

description: Vgl. Submissionsunterlagen

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Schöneggstraße 30

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

documentType: awardNotice

description: Il est notamment nécessaire de transformer l’échangeur et la jonction de service de Murg en raison des états d'exploitation Événement et Cas d’entretien du tunnel de Kerenzerberg. Les avantages sont une flexibilité accrue pour les véhicules d’entretien et des organisations de secours, pour le trafic du chantier pendant les travaux d’entretien et en cas d’événement dans le tunnel de Kerenzerberg et l’évitement des déviations par la jonction de Walenstadt ou le Kerenzerberg (intérêt important pour le transport individuel motorisé, trafic cible). ------------------------------------------------- plus d'informations (suite) sous chiffre 4.6

title: 070191, N03/70 tunnel de Kerenzerberg, lot 6, transformation de l’échangeur et de la jonction de service de Murg

mainProcurementCategory: works

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Hagedorn AG

street: Industriestrasse 6


name: Nazario Branca et Andrea Calanchini Architectes, à l'attention de Andrea Calanchini,rue de Montbrillant 28, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 734 06 91, E-mail:

title: MAISON DE LA FAMILLE, Ferme du Pommier - Construction en bois

description: Construction en bois, charpente, bardage extérieur, bardage intérieur

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE Direction des Ressources et du Réseau Extérieur DRE, Section Courrier

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
L’adjudication ira à l’offre la plus avantageuse du point de vue économique. Les critères d’appréciation du caractère économique d’une offre sont le prix, la sécurité, le suivi des envois, les temps de transports, le service à la clientèle, la garantie de prestations régulières et fiables.:
Voici la pondération des critères respectifs (dans l’ordre de leur priorité)::
- Prix 30%: 30
- Sécurité 20%: 20
- Suivi des envois 20%: 20
- Temps de transport 10%: 10
- Service à la cliantèle 10%: 10
- Garantie de prestations régulières et fiables 10%: 10

street: Freiburgstrasse 130


name: Oberstufenschulgemeinde Gommiswald Ernetschwil Rieden

title: Sanierung Oberstufenschulhaus Gommiswald

description: BKP 237 Photovoltaikanlage

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Ville du Grand-Saconnex, service technique

title: Ville du Grand-Saconnex - chemin Jacques Attenville - réaménagement et collecteurs

description: Réaménagement complet du chemin sur L = 400 m env, entre le chemin de l'Erse et le chemin des Coudriers et construction de collecteurs EP/EU sur L = 250 m env.

awardCriteriaDetails:
Qualite economique globale de l'offre:
Organisation du candidat mise en place pour l'execution du marche:
References du candidat:

street: Route de Colovrex, CP 127


name: Politische Gemeinde Herrliberg Liegenschaften

title: Neubau Kinderbetreuungshaus Breiti Herrliberg

description: Neubau eines Kinderbetreuungshauses mit Einstellhalle und Zivilschutzanlage. Hauptnutzung mit Gruppen- , Neben- und Mehrzweckräumen im Erd-, ersten und zweiten Obergeschoss, Total ca 2‘600 m2. Einstellhalle, Zivilschutzanlage und Technikräume im ersten und zweiten Untergeschoss , Total ca. 2‘900 m2. Massivbauweise mit Kompaktfassade, Ausführung im Minergie-Eco Standard. Fundation auf Fels und Gehängeablagerungen, partiell mittels Pfählung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: KEBAG AG,à l'attention de Markus Juchli, Emmenspitz, 4528 Zuchwil, Suisse, Téléphone: 0326865454, E-mail:

title: Sprinkleranlage

description: Die KEBAG AG betreibt in Zuchwil die zweitgrösste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz. Sie soll per 2025 durch eine neue Anlage KEBAG Enova ersetzt werden. Für dieses Grossprojekt sollen gemäss Spezifikation im Leistungsverzeichnis die Innere Verglasung der Leitwarte erstellt werden.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Lorenzo Piero Lolli,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 75, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Inselspital; Trassenbauten Sanierung Infrastruktur Phase 1+2

description: BKP 46 Trassenbauten

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100
Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100


title: Energetische Sanierung MFH Gimsa Verputzte Aussenwärmedämmung

description: gemäss Offertunterlagen


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

description: — Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau, — Bausumme: 13 Mio. Franken.

title: Seestraße, Hoffnungsweg bis Stadtgrenze

street: Werdmühleplatz 3


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Finanzen und Controlling Projekteinkauf, FEP

description: Lieferung von Seilleuchten, Projektbedarf 2020, inkl. Optionen für 2021+2022.

mainProcurementCategory: goods

street: Tramstrasse 35

BURRI public elements AG

street: Sägereistrasse 28


name: Office de gestion et de surveillance Service d'informatique,à l'attention de Andreas Gertsch, Kramgasse 20, CH-3011 Berne, Suisse, Téléphone: +41 (0)31 633 73 61, Fax: +41 (0)31 633 73 60, E-mail:

title: GENESIS Outsourcing ICT Betrieb JGK

documentType: cancellationDetails

description: Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) beabsichtig, die nachstehend aufgeführten Leistungspakete (LP) und Leistungsteilpakete (LTP) einem geeigneten Unternehmen zu übertragen: LP1 Transition und Tansformation 1.1 Planung, Organisation und Leitung des Projektes Transition und Transformation 1.2 Konzeption und Design sämtlicher technischen Systeme und Architekturen, die für die Betriebsaufnahme des Future Mode of Operations (FMO) erforderlich sind (unter Berücksichtigung der durch die JGK vorgegebenen Richtlinien und Standards) 1.3 Aufbau Datacenter (Infrastruktur, LAN Datacenter, Server, SAN, Backup, OS, Middleware, Datenbanken, Tools) Alle Komponenten sind voll redundant in zwei getrennten Datacenter, einschliesslich kompletter Datenspiegelung, auszulegen. Die Distanz zwischen den beiden Datacenters soll mindestens zwei Kilometer betragen. 1.4 Aufbau Systems Management Plattform mit dem Produkt Microsoft System Center (KWP2010) beinhaltend - Systems Center Operations Manager (SCOM) - Systems Center Configuration Manager (SCCM) - Systems Center Service Manager (SCSM) und Integration in die entsprechende kantonale ICT-Infrastruktur. Abnahme LTP 1.3 und 1.4. 1.5 Migration: Active Directory (AD), Dynamic Host Communication Protocol (DHCP), Fachapplikationen, Daten und Datenbanken, Drucker (Canon Uniflow Infrastruktur), Fax Lösung (TopCall / Kofax), Terminalserver (TSE), User JGK. Schrittweise Abnahme und Betriebsübergabe LTP 1.5. 1.6 Aufbau Servicemanagement (nach ITIL V3), siehe auch LP4 und LP5 1.7 Dokumentation, Gesamtabnahme und formelle Betriebsübergabe LP2 Datacenter Management 2.1 Betrieb Infrastruktur (Roaming): Zugangssicherheit, Notstrom, Stromversorgung, Klima, LAN-Datacenter usw. 2.2 Betrieb Server Infrastruktur 2.3 Betrieb Storage Area Network (SAN), Backup / Restore 2.4 Betrieb Systems Management Plattform mit dem Produkt Microsoft System Center (KWP2010), umfassend: - Betriebsüberwachung mittels Systems Center Operations Manager (SCOM), - Betrieb Systems Center Configuration Manager (SCCM), - Betrieb Systems Center Service Manager (SCSM). 2.5 Betrieb OS, Middleware und Datenbanken und Tools (für die Datenbanken übernimmt der Kunde den Second Level Support) 2.6 Betrieb der Printserver, Faxserver und des Uniflowserver, Koordination mit Drittanbietern (Canon) 2.7 Betrieb Clients mit SCCM und Koordination mit Drittanbietern (Hewlett-Packard / Swisscom) LP3 Application Management 3.1 Betrieb, Wartung und Support Fachapplikationen als IT Services (JGK ist zuständig für Second Level Support). 3.2 Betrieb, Wartung und Support Office-Standard als IT Services (Microsoft Office 2010 Professional, Lizenzen werden durch die JGK beigestellt) 3.3 Betrieb, Wartung und Support Office Zusatzanwendungen (Lizenzen werden durch JGK beigestellt) 3.4 Betrieb Spezialanwendungen (Beistellung Lizenzen durch JGK ; Second Level Support bei JGK) LP4 Service Desk 4.1 Betrieb Service Desk 4.2 Einsatz des eigenen Ticketing-Systems mit von der JGK vorgegebenen Konfigurationenen / Eskalationspfaden oder Übernahme Ticketing System JGK (SolveDirect), Lizenzen werden durch JGK beigestellt oder an den Provider transferiert. LP5 Service Management (nach ITIL V3) 5.1 Service Level Management 5.2 Service Asset and Configuration Management 5.3 Change Management 5.4 Incident Management 5.5 Request Fulfilment 5.6 Access Management 5.7 Problem Management 5.8 Funktion IT Operation (soweit nicht schon in LP2, LP3 oder LP4 abgedeckt)

eligibilityCriteria: Erfüllung der Kriterien gemäss Art. 20 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV, BSG 731.21). Nichterfüllung der Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Zuschlagskriterien werden in den Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:
Die Zuschlagskriterien werden in den Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


description: _adaptation charpente existante_charpente pannes et chevrons nouveau bâtiment_charpente à caisson nouveau bâtiment_parois ossature nouveau bâtiment

title: Agrandissement du foyer domus et création d'un centre de jour à ardon

Fondation Domus

street: rte du Simplon 31


title: Ponte Terra Bianca, Capomastro

description: Scavi 100 m3; Misto granulare 0/45 100 m3; Casseri 100 m2; Acciaio d'armatura 3.9 ton; Calcestruzzo 27 m3

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Periodische Schutzraumkontrolle (PSK) Stadt Bern, externes Kontrollorgan.

description: — Detailplanung und Durchführung der PSK; — Detaillierter Vorgehensplan für die Durchführung der PSK; — Operative Durchführung der PSK; — Kontrolle von 1 450 Schutzräumen.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33

Ristag Ingenieure AG

street: Eigerweg 4


title: Stadtgärtnerei Zürich

description: Instandsetzung


title: 750.00 Belagsreparaturen 2017 Umbrailstrasse

description: AC 8 N 190 t;


name: Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région d'Aigle (AERA), à l'attention de Jean-Christophe Morex,Hôtel de Ville, Place du Marché 1, CP500, 1860 Aigle, Suisse, E-mail:

title: STEP de d'AERA - lot GC01 Construction génie Civil et démolitions

description: Assainissements, démontages équipements EM, démolitions GC. Béton (structures porteuses), Canalisations extérieurs et sous-radier. Déviations des canalisations existants. terrassements nécessaires pour travaux de canalisations. Installations de chantier (clôtures, base vie, échafaudages) Eléments en béton préfabriquée (escaliers, toiture dalle alvéolaire) Voiries : revêtement des sols carrossables, bordures.

eligibilityCriteria: Conformément aux éléments données dans les documents de l'appel d'offres


title: AVA - Neubau Bahnhof Oberkulm - Fahrleitungsarbeiten

description: Im Zusammenhang mit dem Neubau Bahnhof Oberkulm. Gegenstand dieser Submission ist die Erneuerung der Fahrleitungsanlage von Bahn km 12.267 bis km 13.818. Da die Fahrzeuge der AVA ausschliesslich Gelenktriebwagen sind, wird das Lichtraumprofil A angewandt. Die Bügelbreite beträgt 1640 mm. Die Betriebsspannung beträgt 750V DC. Die Fahrleitung für den Doppelspurabschnitt besteht aus einem Fahrdraht Cu 120 mm2 und einem Tragseil Cu 120 mm2. Die Speiseleitung (Bündelleiter 2x95 mm2 Cu), wird durchgehend auf zwei Bündelleiter 4x95 mm2 Cu ausgebaut. Alle 100-120 m wird die Verstärkungsleitung mit der Fahrleitung verbunden. Alle 300 m wird der Rückleiterseil mit der Schiene verbunden. Die Erdseilabstiege werden isoliert ausgeführt (1x95 mm2 TT). Alle 300 m oder bei Kabelaufstiegen werden die FL-Masten mit einem Überspannungsschutz ausgerüstet. Die bestehende Fahrleitung wird durch eine neue Fahrleitung, halbnachgespannt in senkrechter Bauweise ersetzt.


name: Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Entsortung + Recycling

title: Vergärung Grüngut der Stadt Bern

description: Vergärung von 4'000 Tonnen, maximal ansteigend bis 6'000 Tonnen, gemischten Küchen- und Gartenabfällen inkl. Speiseresten aus Haushalten aus der Tür-zu-Tür-Sammlung von Entsorgung + Recycling Stadt Bern

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Bei Anbieten eines Umladeplatzes: Fahrzeuge für Weitertransport müssen mind. Euro 5 Abgasnorm entsprechen Bei Anlieferung von ERB auf eine andere Anlage als die offerierte: Entschädigung von Fr. 3.50 pro Mehrkilometer pro Weg pro Fahrzeug.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis in Fr. / t (50%):
- Qualität der Vergärungsanlage (25%):
- Distanz zur Vergärungsanlage bzw. zum Umladeplatz gemäss Google Maps, schnellste Route (25%):
Details siehe Pflichtenheft.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Angebotspreis in Fr. / t (50%):
- Qualität der Vergärungsanlage (25%):
- Distanz zur Vergärungsanlage bzw. zum Umladeplatz gemäss Google Maps, schnellste Route (25%):
Details siehe Pflichtenheft.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


description: Berlines Manuelle / Automatique moteur essence ou hybride non-plug in

description: SUV Manuelle / Automatique moteur à essence ou hybride non-plug in

title: Remplacement partiel de la flotte de véhicules d'entreprise des CMS du canton de Vaud

description: Selon le dossier d'appel d'offre

eligibilityCriteria: Selon le dossier d'appel d'offres


name: Service des travaux publics, à l'attention de M. Widmer,Rue de la Gare 30, 1820 Montreux, Suisse, Téléphone: 021 962 77 30, Fax: 021 962 77 59, E-mail:

title: Falaise sous Glion - Travaux de confortation

description: La zone de la falaise à consolider est située sous Glion à l'amont de la voie du chemin de fer Montreux-Glion-Naye et de la route cantonale menant à Glion. Les travaux sont prévus dans un périmètre d'env. 400 m de longueur, par 100 m de largeur. Ils seront engagés sur 9 sites distincts, dans une zone de forte pente boisée.

eligibilityCriteria: conformément aux conditions jointes à la soumission.


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Stallikon/Birmensdorf/Uitikon,650 Schwanden-/Stallikerstrasse km 16.870-18.450

description: Abschlüsse und Belagsarbeiten Fahrbahnlänge: 1580m Fahrbahnbreite: 5.50-6.50m Trottoirbreite: 1.5m Trottoirlänge: 440 Randabschlüsse: 420m Fräsarbeiten: 11330m2 Belagsaufbruch: 920m2 Aushub fest: 400m3 Kieslieferungen lose: 750m3 Bit. Mischgut: AC 8 N: 795t Bit. Mischgut: AC 16 S: 350t Bit. Mischgut: AC 16 N: 745t Bit. Mischgut: AC T 22 S: 325t Bit. Mischgut: AC T 22 N: 370t Schächte und Sammler: 46Stk

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Division Personenverkehr

title: Ersatz 36V-Batteriesysteme

description: Avec l’acquisition de nouvelles batteries, CFF SA veut remplacer les batteries 36V servant à son réseau de bord par un nouveau système de batterie 36V correspondant au tout dernier état de la technique. Prestation principale: pour assurer la qualité, l’essai d’exploitation du système terminé est prévu sur le véhicule suivant, chaque fois à double: 1. FLIRT RABe 523 (2 systèmes de batterie 36V, en double exécution) 2. HVZ-D (1 système de batterie 36V en double exécution) 3. VU IV (2 systèmes de batterie 36V en double exécution) Ainsi, 10 systèmes doivent être livrés au total pour couvrir les besoins de l’essai d’exploitation. Des informations détaillées concernant l’option de commande de quantités supplémentaires pour 6 nouvelles années après l’essai d’exploitation figurent au chiffre 4.5 de la présente publication.

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation.

awardCriteriaDetails:
QUALITÄT: 50
Erfüllung des Anforderungskatalogs: 45
Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und in den Anhänge: 5
WIRTSCHAFTLICHKEIT: 50
Wirtschaftlichkeit Produkt (Total Cost, LCC, Einkaufskosten und Logistik): 40
Kreislaufwirtschaft, KLW-Konzept: 10
Wirtschaftlichkeit EDI Anbindung (Electronic Data Interchange):
Erläuterungen: Weitere Details sind in Ziffer 4.5 dieser Publikation sowie im Teil 2C_Zuschlagskriterien der Ausschreibungsunterlagen aufgeführt.:


title: 224.1 Flachdach, Spenglerarbeiten, Blitzschutz

description: Gymnasium Strandboden Biel Sanierung Trakt F, M, D, Sporthalle Minergie Standard Neubau

eligibilityCriteria: 13.06.2014 Kosten: Keine


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Kräzernstrasse

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 1'250 - Belagsaufbruch: m2 3'220 - Fräsen: m2 350 - Ausbauasphalt: to 1'320 - Planum: m2 2'540 - Kiesgemische: t 3'100 - Planie roh / fein: m2 3'150 - Randabschlüsse: m 928 - Beläge: t 866 - Grabenaushub: m3 85 - Strassenabläufe: St 7

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: Einwohnergemeinde St. Stephan Wasserversorgung

title: Baumeisterarbeiten Reservoir Matten, Betonarbeiten

description: Die Baumeisterarbeiten umfassen die Ortsbetonarbeiten für das Reservoir Matten inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten wie Erstellung der Sohle für Bodenplatte, Betonnachbehandlung, Isolationen, Deckenaufzug usw. Die Baugrube wird bauseits erstellt. Kleinere Aushubarbeiten wie z.B. für die Erstellung der Kanalschächte und Fundationsriegel auf Fels erfolgen durch den Unternehmer. Hauptmengen: Magerbeton: 210m2 Beton Klasse C: 320m3 Bewehrung: 40t Schalung: 2050 m2

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Ortsbegehung am 16.12.2014 um 10:00 Uhr ist für alle Anbieter obligatorisch. Treffpunkt: Gemeindeverwaltung St. Stephan, Lenkstrasse 80, 3772 St. Stephan Die Anmeldung zur Begehung erfolgt schriftlich bis am 15.12.2014, 12:00 Uhr unter zweisimmen@theilering.ch. An der Begehung wird das Projekt vorgestellt und anschliessend begangen. Sämtliche Submissionsunterlagen werden jedem Anbieter persönlich bei der Begehung übergeben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Bauablauf, Bauprogramm: 10
Erfahrung Bauherrschaft: 10
Fachkompetenz Schlüsselpersonal: 10
Ökologie, lokale Erreichbar-keit, Pikettdienst: 10
Angebotspreis: 60
Bauablauf, Bauprogramm: 10
Erfahrung Bauherrschaft: 10
Fachkompetenz Schlüsselpersonal: 10
Ökologie, lokale Erreichbar-keit, Pikettdienst: 10


name: Association des communes de la Gruyère pour l'école du Cycle d'Orientation, à l'attention de Martine Güntensperger,Rue de la Léchère 40 CP 480, 1630 BULLE, Suisse, Téléphone: 00 41 (0) 26 919 27 00, Fax: 00 41 (0) 26 919 27 05, E-mail:

description: Fourniture Apple selon soumission

description: Fourniture sécurité réseau et Wiﬁ selon soumission

description: Fourniture de serveur et PC Windows ainsi que de NAS + fourniture de petit matériel

title: Construction du Cycle d'Orientation de la Gruyère à Riaz

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Band d`essai à rouleaux 48" pour la mesure des gaz d`échappement

description: Ein detailliertes Pflichtenheft kann bei der Projektleitung angefordert werden. Kurzbeschrieb: Abgasrollenprüfstand für Untersuchungen an diesel-, erdgas-, biodiesel-,ethanol-, biogas- oder wasserstoffangetriebenen Fahrzeugen im Temperaturbereich von 0 - 30 Grad Celsius und 0 - 80% rF.

eligibilityCriteria: sans indication


title: Lieferung von Linienbussen in den Jahren 2015 bis 2020.

description: Es sind 28 Linienbusse als Ersatz der bisherigen Fahrzeuge ausgeschrieben. Es handelt sich um den Ersatz über 6 Jahre, von 2015 bis 2020. Es besteht kein Anrecht auf vollständige Erfüllung. Weitere Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

procurementMethodDetails: OPEN

BLT Baselland Transport AG

street: Grenzweg 1


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, à l'attention de Secteur Équipements de bureau,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 462 26 78, E-mail:

title: F21273 - Logistique des vêtements de l'Administration fédérale des douanes

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Etat de Vaud - DSI - Av. de Longemalle 1, 1020 Renens, à l'attention de Etat de Vaud - DSI,Av. de Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse, URL www.vd.ch

title: Evolution SIRH - Remplacement de la paie et upgrade PeopleSoft

description: L'ACV doit faire évoluer son système informatique RH afin de mettre à niveau le progiciel PeopleSoft atcuel et remplacer le moteur de paie existant par celui de la version PeopleSoft Payroll.

eligibilityCriteria: C.F Document annexé


name: Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG

title: Sanitäranlagen

description: In der Gemeinde Wetzikon wird an der Schellerstrasse ein Neubau realisiert. Die Kaltwasserzuleitung wird ins Untergeschoss disponiert und zur Technikzentrale geführt. Die Warmwasserleitungen werden von den Wassererwärmer abgenommen und zu den anzuschliessenden Nasszellen geführt. Die Druckluftleitungen sind von der Druckluftaufbereitung abgenommen und zu den Druckluftübergängen an der Decke Erdgeschoss geführt. Die Schmutzwasserleitungen werden ab den zu entwässernden Apparaten zum Fallstrang geführt und angeschlossen. Von den Einläufen im Hauptdach (nicht begehbar) wird das Regenwasser über mehrere Fallstränge an Decke der Einstellhalle verschleickt und den Grundleitungsanschlüssen zugeführt. Der Wasserlöschposten wird in einem Metallkasten verbaut. Platz für je einen Handfeuerlöscher im Kasten ist vorgesehen. Die Entwässerung der Apparate, Rinnen, Bodenabläufe etc., welche unter der Rückstauebene resp. der öffentlichen Kanalisation liegen, sind der Schmutzwasserpumpe (Doppelpumpanlage) in der Technikzentrale Untergeschoss zugeführt.

eligibilityCriteria: 10.10.2016 Kosten: Keine


title: Zumikon, 710 Küsnachterstrasse, km 2.920 - 3.724, Islerenweg - Forchstrasse

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen: Abschlüsse: 1'500 m Belag fräsen: 6'800 m2 Belag AC EME 22 C1: 1'400 t Belag AC 8 S: 430 t

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Strassen- und Tiefbauunternehmung


title: Linienbusse Zofingen 2017

description: LIeferung von 1 bis 3 Dieselbussen einschliesslich Unterhalt während 14 Jahren

eligibilityCriteria: Eine für Busse autorisierte Servicestelle muss innerhalb 10 km ab Bahnhof Zofingen vorhanden sein

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit: 45
Markt-Kundenrelevante Kriterien: 20
Technische Kriterien: 20
Umweltkriterien: 15


name: MWST-Gruppe, Embru-Werke AG,Rapperswilerstrasse 33, 8630 Rüti ZH, Suisse

title: Collège Maurabia

description: MAURABIA – SITE SCOLAIRE DU LEMAN Réfection et agrandissement de la salle de gymnastique du site scolaire du Léman

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


name: Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité, à l'attention de Dubois Alain,Route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 706 15 70, E-mail:

description: Renouvellement de conduites SIG (gaz, eau potable et électricité)

title: LANCY - RC38 - Route du Pont-Butin - Réhabilitation des collecteurs d'assainissement, Renouvellement de conduites SIG, Evacuation des eaux de surface et réfection trottoir et piste cyclable.

description: Réhabilitation des collecteurs d’assainissement Renouvellement de conduites SIG (Gaz, eau potable, électricité) Evacuation des eaux de surface et réfection trottoir et piste cyclable

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: ARGE SUN c/o Sustra Tiefbau + Straßen AG

name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

description: Im Zuge der lärmtechnischen Sanierung der Nationalstrasse N03, innerhalb des Unterhaltsabschnittes 56 zwischen km 107 200 und km 122 200 erfolgt der Neubau von fünf Lärmschutzwänden unter laufendem Verkehr. Detailliertere Angaben zum Projektbeschrieb insbesondere Angaben zu den Hauptmengen sind den Ausschreibungsunterlagen, „Besondere Bestimmungen Bau", zu entnehmen.

title: N03/56, Lärmschutz Wollishofen-Wädenswil

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

street: Allmendstraße 11


name: Commune de Collonge-Bellerive Département Technique, à l'attention de Laurence Cochard,1 chemin du Château-de-Bellerive, 1245 Collonge-Bellerive, Suisse, Téléphone: 0041 22 722 11 50, Fax: 0041 22 722 11 60, E-mail:

title: Rénovation d'un ensemble résidentiel à Collonge-Bellerive Appel d'offre pour les travaux de cuisines


name: Hochbauamt, Baubereich 1,à l'attention de Peter Clauss, Stampenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 31 33, Fax: 043 259 51 77, E-mail:

description: BKP 212.2 Liftschachtelemente

description: BKP 221.0 Fenster in Holz

description: BKP 378 Cafeteriaeinrichtung

title: Obergericht Kanton Zürich, Hirschengraben 13/15, 8001 Zürich

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Neue HR Plattform – Ablösung der bestehenden HR-Softwarelösung.

description: Ablösung der bestehenden im Human Resource-Bereich eingesetzten Teilsysteme durch ein modernes und modulares Human-Resource Management System (HRMS). Die neue Lösung unterstützt die nachfolgenden Prozesse: Stammdatenverwaltung, Lohnbuchhaltung, Personalgewinnung, -betreuung, -entwicklung, -trennung und -controlling. Daneben erlaubt die Lösung, den Self-Service Anteil von Mitarbeitenden und Vorgesetzen zu erhöhen. Der RfP umfasst die Lieferung der Software sowie die Dienstleistungen zur Umsetzung, Migration und Einführung nach den Bedürfnissen der AKB.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Fachliche Beurteilung des Angebots:
Technische Beurteilung des Angebots:
Firmenbeurteilung und Referenzen:

Aargauische Kantonalbank

street: Bahnhofplatz 1


name: Raboud SA,Rue du Levant181, 1920 Martigny, Suisse

name: Fondation des Parkings,1, Carrefour de l'Etoile, 1211 Genève 26, Suisse

title: Lot 304 - serrurerie


name: IMAD — Institution genevoise de maintien à domicile — Département des ressources humaines

description: Assurer le personnel de IMAD — Institution genevoise de maintien à domicile en assurances accidents selon la LAA et complémentaire à la LAA.

title: IMAD, assurances accidents 2021

street: Avenue Cardinal-Mermillod 36


name: Fondazione La Fonte, Via A. Giacometti 1, 6900 Lugano, Suisse, Téléphone: 0916065656, E-mail:

title: CONCORSO OPERE DA INSTALLATORE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE

description: Demolizione e costruzione della casa con occupazione Fonte 3. Quantità principali: unità di trattamento ariapz. 3, portata aria tot 9'200 m3/h canali di ventilazionekg 10’000 serrande tagliafuocopz. 10 Edificio certificato Minergie-P

eligibilityCriteria: Non è previsto nessun sopralluogo obbligatorio.


name: Ecuyer Sàrl,Rue des Salines, 1852 Roche VD, Suisse

title: Aménagement Solalex - Benjamine / Bex - Appareillage

description: Travaux d'appareillage pour pose de conduites d'eau potable en fonte entre Solalex et Benjamine / Bex

eligibilityCriteria: Français


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

title: Neubau Siedlung Seebach, Zürich - Seebach. 80 altersgerechte Wohnungen, Wäscherei, Kinderkrippe Total 4 Häuser

description: Rafflamellenstoren. Handbetrieben, Motorbetrieben. Kassettenmarkisen.

eligibilityCriteria: gemäss Angebotsmantel, Punkt 12, Seite 2


name: Ville de Sion, service des travaux publics

description: Aménagement routier et assainissement des canalisations.

title: Lot 2019-03 rue de la Blancherie

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Rue de Lausanne 23


name: Einwohnergemeinde Bremgarten, Rathausplatz 1, 5620 Bremgarten

title: Neubau Flüchtlings- und Asylunterkunft, Gesamtleistungssubmission

description: Die Einwohnergemeinde Bremgarten, vertreten durch den Stadtrat, führt für den Neu-bau einer Flüchtlings- und Asylunterkunft für 30 Personen eine Gesamtleistungssubmis-sion nach aargauischen Recht (SubmD des Kantons Aargau, aktuelle Fassung) durch. Es handelt sich um eine Gesamtleistungssubmission für einen Bauauftrag mit offener Abrechnung und Kostendach. Ziel der Gesamtleistungssubmission ist es: eine Totalunternehmerin zu finden, mit welcher das Bauvorhaben „Neubau Flüchtlings- und Asylunterkunft“ realisiert werden kann und welche sich gegenüber dem Stadtrat Bremgarten als gesamthaft verantwortlich zeichnet, sowie ein Konzept zu finden, welches architektonisch, baulich, organisatorisch, wirtschaftlich und ökologisch überzeugt.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen.


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Energie Areal Empa Eawag - BKP 281 Hartbeton HZ

description: Das Projekt umfasst den Umbau des sternförmigen Rückkühlnetzes auf ein ringförmiges, bidirektional nutzbares Mitteltemperaturnetz am gesamten Empa/Eawag Areal.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzobjekte: 20
Verfügbarkeit Schlüsselpersonal: 10
Lehrlingsausbildung: 10


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N01.22-004, N01.22-011.

description: Geplant ist der Ausbau des N1-Abschnitts zwischen Wankdorf und Schönbühl auf zweimal 4 Fahrstreifen und zwischen Schönbühl und Kirchberg auf zweimal 3 Fahrstreifen. Der Ausbau der beiden Abschnitte ist Bestandteil des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz; Wankdorf-Schönbühl in Modul 2 und Schönbühl-Kirchberg in Modul 3. Gleichzeitig mit dem Ausbau soll die bereits bestehende Infrastruktur im Perimeter der Nationalstrassen instand gesetzt werden. Das vorliegende Mandat „Projektverfasser Umwelt/AEM/LBP“ umfasst sämtliche Belange einer umweltverträglichen Projektbearbeitung für die Phasen GP/EK und AP/MK für die beiden Abschnitte Wankdorf-Schönbühl und Schönbühl-Kirchberg. Für beide Abschnitte werden die entsprechenden Dokumente für die Dossiers GP/EK und AP/MK separat erstellt. Die Aufgaben des PV Umwelt beinhalten insbesondere die phasengerechte: — Beurteilung der Umweltauswirkungen im Rahmen der KNA; — Prüfung und Bewertung der Umweltverträglichkeit von Varianten; — Erstellung der UVB 2. und 3. Stufe inkl. Pflichtenhefte GP und AP; — Erstellung der Umweltnotizen EK und MK; — Erarbeitung und Prüfung der Umsetzbarkeit von AEM inkl. Kostenschätzung; — Erstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans; — Erstellung des Kurzberichts Störfallverordnung. Die Zustandserfassung Lärm sowie die Erarbeitung allfälliger Lärmschutzmassnahmen sind Gegenstand eines separaten Mandats PV Lärm/Akustik. Die Angaben zur Überprüfung der Umweltverträglichkeit in Bezug auf den Lärm werden dem PV Umwelt/AEM/LBP vom PV Lärm/Akustik zur Verfügung gestellt.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

B + S AG

street: Weltpoststrasse 5


title: Foruniture de 2 camions avec bennes à ordures

description: 2 camions chassis-cabine 6x2 équipés de 2x1 benne à ordures


name: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf

title: Tabletcomputer für Fahrdienstmitarbeitende.

description: Die Vergabestelle schreibt hiermit Tabletcomputer und Schutzhüllen für die Fahrdienstmitarbeitenden in 2 Größen öffentlich aus. Die Lieferung von ca. 1 000 bis 1 500 Geräten soll im Zeitraum zwischen 2016 bis 2018 erfolgen. Es wird angestrebt, sämtliche Fahrdienstmitarbeitende mit Tablets auszurüsten. Die Benutzung erfolgt jedoch im Moment noch auf freiwilliger Basis, daher ist die genau benötigte Menge nur schwierig abzuschätzen. Es besteht zudem eine Option für das Bedrucken aller Schutzhüllen mit dem VBZ-Logo.

street: Luggwegstrasse 65

Data Quest AG

street: Stationsstraße 53


description: BKP 211 Rückbauarbeiten (inkl. Bauschadstoffsanierung), Hoch- und Tiefbauarbeiten — Gebäude AF: Rückbauarbeiten (ca. 4 000 m3), inkl. Bauschadstoffsanierung, Sicherungs- und Wiederherstellungsarbeiten, — Gebäude AG: Rückbauarbeiten (ca. 3 000 m3), inkl. Bauschadstoffsanierung und Wiederherstellungsarbeiten, — Umgebung ZU: Fundationen neue Staubsaugeranlage, — Umgebung ZU: Fundationen neuer Zugang, — Umgebung ZU: Sanierung Besucherparkplatz (ca. 2 500 m2).

description: Armeelogistikcenter Othmarsingen, Sanierung der Fahrzeugwerkstatt.

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

H. Graf AG

street: Bachstraße 2


name: Ville de Genève - Service des espaces verts, à l'attention de Jean-Pierre Chervaz,118rue de Lausanne, 1202 Genève, Suisse, Téléphone: 022 418 50 21, Fax: 022 418 50 01, E-mail:

title: Travaux de réfection des chemins dans les parcs et réfection de collecteurs

description: •Parc des Bastions : travaux de requalification du mail piétonnier (élargissement des allées et remplacement des couches de surfaces) et réfection des collecteurs en fouille ouverte et réhabilitation par chemisage. •Parc A. Bertrand : travaux de réfection du cheminement – allée principale traversant en vue de garantir le passage de poid-lourds •Divers Parcs : travaux de réfection des surfaces (cheminements existants- ou création de nouveaux cheminement) – avec pose de revêtements bitumineux ou matériaux perméables (type argilo-calcaire/ Stabilizer/ ou équivalent). •Sentier des Falaises : travaux de réfection des surfaces (réfection des cheminements existants - ou création de nouveaux cheminement avec pose de revêtements perméables type argilo-calcaire ou copeaux tressés). Abattage et débroussaillage (forestier). Création de culées pour futur passerelle piétonne. Busages ponctuelles de ruisseau.


title: Neuer Internetauftritt Kanton Zug NIA

description: ZG 14.05.2021

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Lösungsbeschreibung: 350
Preis: 250
Anforderungen Nicht-funktional: 200
Anforderungen funktional: 150
Anbieterpräsentation: 50


name: (généralement le service ou le bureau externe qu est en charge d'organiser la procédure. Il peut être identique au service demandeur), à l'attention de M. Romain Von Roth,5, rue David-Dufour, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022.546.63.16, Fax: 022.546.63.07, E-mail:

title: RC 53 - Route de Meinier [Carrefours : route de Meinier - Chemin de Bonvard et Route de Meinier - Route de Choulex] Construction de deux giratoires.

description: Réalisation de deux giratoires aux carrefours entre la route de Meinier et le chemin de Bonvard et la route de Meinier. Montant des travaux, estimation bureau Batec (en 2011): 800'000.- HT Réhabilitation et reconstructions de collecteurs eaux claires et eaux usées, ainsi qu'une fosse de pompage. Montant des travaux, estimation bureau Erbeia : 330'000.- HT


title: Die Arbeiten umfassen insbesondere: - Rückbau der alten Druckleitung - Sanierungsarbeiten im Stollen und in der Kaverne - Arbeiten bauseits für die neue Druckleitung, die Zentrale und die weiteren Anlageteile - Installation und Unterhalt eines Transportsystems (Winden) entlang des Trasses der Druckleitung - Installation der elektrischen Infrastruktur für die Baustelle

eligibilityCriteria: selon documents d'appel d'offres


name: Division défense incendie et secours (DDIS)

description: Acquisition de 4 t-pompes de 2 000 l + lance perforante.

title: Tonne-pompe 2000 l + lance perforante

street: Av. du Général Guisan 56

Feumotech AG

street: Gerlafingenstrasse 31


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Gaetano Berardi,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 53, E-mail:

title: Poste de transformation électrique du Stand 130/18 kV - Travaux de CFC 277 cloisons en éléments, CFC 283 faux plafond, CFC 273 portes

description: Selon documents annexés


description: Livraison et montage des stores pour le nouveau bâtiment de l'école et de la salle de gymnastique, selon les positions CFC susmentionnées.

title: Construction d'un nouveau complexe scolaire avec triple gymnase Kleinholz Olten - CFC 228 Dispositifs extérieurs de fermeture, équipements de protection contre le soleil

Stadt Olten Direktion Bau

street: Dornacherstrasse 1


name: Ekkharthof-Verein,à l'attention de Herr Jürg Bregenzer, Rütelistrasse 2, 8574 Lengwil, Suisse, Téléphone: 071 686 65 55, Fax: 071 686 65 52, E-mail:

description: Montagebau in Holz für das Gastronomiegebäude am Ekkharthof in Lengwil (Phase 1)

description: Lüftungsanlagen mit verschiedenen Funktionen an verschiedenen Teilobjekten am Gesamtobjekt Schule und Infrastruktur Ekkahrthof in Lengwil

description: Elektroanlagen der Ausführungsphase 1 (vorwiegend Neubau)

description: Heizungsinstallationen an den Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten am Ekkharthof in Lengwil

description: Holzschnitzelheizungsanlage im Zuge der Ausführungsphase 1 am Objekt Ekkharthof, Lengwil

description: Gewerbliche Kälteanlage im Neubau Gastrogebäude am Objekt Ekkharthof in Lengwil

description: Abgasanlagen für Holzschnitzel- und Gasheizung im bestehenden Heizungshaus

title: Ausschreibungspaket Holzbau- und verschiedene Haustechnikanlagen

description: Holzbau - Tragkonstruktion und Bekleidungen Gastronomiegebäude Elektroanlagen Ausführungsphase 1 Heizungsanlagen Phasen 1+2 Wärmeerzeugung HOLZ Teilobjekt Heizung Lüftungsanlagen Phasen 1+2 Abgasanlagen Teilobjekt Heizung Kälteanlagen Gastronomiegebäude


title: ARA Grindelwald, Erneuerung Elektro- und Steueranlagen, BKP230 Elektrische Installationen

description: Ausführung der elektrischen Installationen zum geschilderten Projekt, im wesentlichen: - Stark- und Schwachstrominstallationen zur Erschliessung der Unterstationen und Feldgeräte - UKV-Installationen für das Netzwerk (LAN und WLAN) - Druckluft-Verrohrung der pneumatischen Schieber - Mitarbeit bei der Inbetriebnahme

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Kanton Aargau, vertreten durch das Departement BVU, Abteilung Verkehr, Sektion öffentlicher Verkehr

description: Der detaillierte Leistungsbeschrieb ist im Kapitel 3 des beiliegenden Pflichtenhefts aufgeführt. Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer hat für das Jahr 2017 die nachfolgenden Leistungen zu erbringen. Dieselbe jährliche Leistung können die Auftraggeber für je 3 weitere Befragungsjahre (2019, 2021, 2023) freihändig vergeben (siehe Kapitel 8.18): — Organisation: Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer stellt mit einer erfahrenen und geeigneten Projektorganisation sicher, dass die Erhebung rechtzeitig und qualitativ auf hohem Niveau realisiert werden kann. — Überprüfung, Gestaltung und Druck der schriftlichen Fragebögen — Rekrutierung von Fahrgästen: Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer sorgt im Rahmen der Auswahl und Schulung der Befragenden für eine optimale Qualität der Rekrutierung (das heißt hohe Teilnahmebereitschaft der Fahrgäste). Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer rekrutiert die festgelegte Anzahl Fahrgäste auf dem Kantonsgebiet der Auftraggeber. Die Rekrutierung erfolgt in den Fahrzeugen auf den untersuchten Linien gemäß den Vorgaben der Auftraggeber. — Eingangskontrolle und Erinnerung säumiger Probandinnen und Probanden: Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer sorgt im Rahmen der Eingangskontrolle und Erinnerung für einen optimalen Rücklauf. — Kontrolle der Feldarbeit: Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer überprüft im Rahmen der Feldkontrolle die Einhaltung der Vorgaben und das Verhalten der Befragenden während der Rekrutierung. — Datenerfassung und Kontrolle der erfassten Daten — Datenaufbereitung der Ergebnisse: Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer stellt den Auftraggebern die Daten und Ergebnisse rechtzeitig und fehlerfrei zur Verfügung.

title: Erhebung der Kundenzufriedenheitsumfrage (KUZU) im öffentlichen Verkehr.

street: Entfelderstraße 22

ETC Transport Consultants GmbH

street: Aarburgerstrasse 7


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ETH HG Sanierung Einstellgarage und Vorplatz

description: Simap


name: Stadt Aarau, Sektion Werkhof,à l'attention de Rolf Höltschi, Neumattstrasse 45, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 836 06 87, Fax: 062 836 06 75, E-mail:

title: Neubeschaffung Lastwagen

description: Gemäss Anforderungsprofil


name: ALTIS Groupe SA, à l'attention de M. Alexandre Gillioz,Place de Curala 5, 1934 Le Châble, Suisse, Téléphone: 027 777 10 01, Fax: 0, E-mail:

description: Local de turbinage de Versegères

title: Local de turbinage et chambre de mise en charge de Versegères

description: Le marché consiste à la réalisation de deux lots de travaux de terrassement, ouvrage en béton armé et travaux spéciaux : - Lot 1 : Local de turbinage de Versegères ; - Lot 2 : Chambre de mise en charge du turbinage de Versegères (Tseppiet).

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.


description: Agrandissement du complexe école-mairie — Étape 2. Rénovation de la mairie. Travaux d'installations électriques.

title: Agrandissement du complexe école-mairie — Étape 2 Rénovation de la mairie — Travaux d'installations électriques

Commune de Satigny

street: Rampe de Choully 17


name: Gemeinde Aadorf, Amt für Bau und Umwelt, Gemeindeplatz 1 8355 Aadorf

title: Dorfstrasse, Etappe 2, Aawangen

description: Abwasseranlagen, Werkleitungsgräben, Strassenbau / Belagsaerbeiten


title: Ausbau Dorfbach Thal

description: Verlegung Dorfbach / Brücke Schulhaus Abbruch Mauerwerk 550 m3 Aushub 5'200 m3 Transport und Deponie 6'000 m3 Gerinneaushub 2'500 m3 Wasserbausteine 2'600 t Kiese / Geröll 1'200 m3 Bruchsteinmauerwerk 140 m2 Asphaltbetonbeläge 375 t Ortsbeton für Brücken 105 m3 Füllbeton 135 m3 Ersatz Gehwegauskragung Abbruch Betonkonstruktion 230 m3 Aushub 1'800 m3 Fundamentaushub 1'100 m3 Transport und Deponie 2'900 m3 Bruchsteinmauerwerk Sandstein 330 m2 Beton Mauerkonstruktion 515 m3


title: Behandlungswagen für das neue Konzept in den geplanten Neubauten.

description: In Zukunft soll in der Insel Gruppe AG in jedem Patientenzimmer, anstelle der Pflege- und Material-schränke, ein Behandlungswagen zur Verfügung stehen. Das erlaubt uns das Lean-Konzept «mobile Arbeitsweise» umzusetzen und den hohen Anforderungen der Hygiene zur Vermeidung von nosokomialen Infekten und Verschleppung von Keimen gerecht zu werden. Diese Wagen werden von allen Personen, die direkt bei den Patienten arbeiten eingesetzt als Lagerort für Materialien zum sofortigen Gebrauch und als Abstellfläche bei Tätigkeiten direkt am Patientenbett. Die Auswahl der Materialien ist auf die Patienten abgestimmt. Der aus dieser Ausschreibung hervorgehende Artikel wird im Standardsortiment der gesamten Insel Gruppe AG aufgenommen und nach Bedarf bestellt. Die Abnahmemenge kann im Augenblick nicht garantiert werden.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/95803942

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 50


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona

awardCriteriaDetails:
CRITÈRE 1: Prix:
Critère secondaire 1.1: Prix:
CRITÈRE 2: Analyse des devoirs et organisation proposée:
Critère secondaire 2.1: Analyse du mandat:
Critère secondaire 2.2: Titres et expérience du personnel clé:
Critère secondaire 2.3: Organigramme:
CRITÈRE 3: Plan de gestion de la qualité:
Critère secondaire 3.1: Concept QM avec évaluation risque:
Evaluation du critère PRIX::
– l'offre la plus économique recevra pour le critère "prix" la note maximale (5 points):
– l’offre d’un prix supérieur au double (200 %) de l'offre au le prix le plus bas, sera notée avec 0 points:
– le notation des offres intermédiaires est effectuée de manière linéaire, les chiffres décimaux étant aussi considerés.:
Pour l'evaluation des critères "Analyse des devoirs et organisation proposée" et "Plan de gestion de la qualité" est établie la notation suivante::
0 = non évaluable, aucune indication:
1 = très mauvais, indications insuffisants/incomplètes:
2 = insatisfaisant, indications non pertinentes au projet:
3 = satisfaisant, indications correspondantes aux conditions demandées par l'appel d’offres:
4 = bon, explications appropriées, avec lacunes ponctuelles:
5 = très bon, indications fournissant des observations utiles pour le bon développement du projet, explications totalement pertinentes et sans aucune lacune:
L'evaluation du critère 3, ainsi que des critères secondaires 2.1, 2.2 et 2.3, est faite avec des points entiers de 0 à 5.:
Lors de l'evaluation du critère secondaire 2.2, le personnel clé sera évalué avec la pondération suivante::
– Chef du projet:
– Remplaçant chef du projet:
– Directeur Local des travaux:
Dans la multiplication avec la valeur de pondération du critère, est également considérée la position décimale; dans le prix, sont considerées également les centièmes.:

street: Via C. Pellandini 2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

title: IWB, 132kV Kabelanlage Froloo Jakobsberg.

description: Gegenstand der Beschaffung sind Produktion, Lieferung, Verlegung, Montage, Prüfung und Inbetriebsetzung von 2 Systemen à 3 x ca. 4 900m 132-kV XLPE-Kabel (9 Teilstrecken, längs- und querwasserdichte Kabelkonstruktion), Nennspannung 132/76 kV, Querschnitt 1x630 mm2 mit Kupferleiter, die Schirme ausgekreuzt im Crossbondingverfahren in vorhandene Kabelschutzrohre, in den Unterwerken mit Briden an der Wand und auf dem Boden, auf Kabelpritschen und in Schächten. Lieferung, Montage, Prüfung und Inbetriebsetzung der Durchgangsmuffen, Crossbonding-Muffen mit allen Zubehören und der GIS-Endverschlüsse. Teildemontage der GAD-Kabel inkl. Rohre, Endverschlüssen und Zubehöre. Die Kabelarbeiten sind unter Vorbehalt behördlicher Auflagen ab Anfang Oktober 2017 geplant und sollen bis Ende Dezember 2017 abgeschlossen sein. Vorliegende Submission umfasst: — Planung und Ingenieurarbeiten, — Zeichnungen und Pläne, — Herstellung und Fertigung, — Prüfungen und Abnahmen nach Fertigung, — Verlegung und Montage, — Prüfungen und Abnahmen nach Verlegung und Montage, — Inbetriebsetzung, — Demontagen der bestehenden Leitungen. Die Vergabestelle beabsichtigt, mit dem Anbieter einen Vertrag über eine einmalige Beschaffung abzuschließen. Ein entsprechender Vertragsentwurf (Anhang 3) liegt den Submissionsunterlagen bei.

street: Münsterplatz 11, Postfach

Nexans Suisse SA

street: Rue de la Fabrique 2


name: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, Canton de Berne, Office des ponts et chaussées, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

description: Ersatz der bestehenden IT -Werkzeuge ZAPPA (Zeiterfassung, Aufträge, Personal, Projekte, Auswertungen) und BAB (Betriebsabrechnung) bei den Strasseninspektoren durch eine möglichst integrierte Lösung. • Wenn möglich nur ein System • Möglichst automatisierte Schnittstellen zum Finanzinformationssystem • Einführung eines betrieblichen Führungskennzahlensystems (Betriebskennzahlen Kanton und ASTRA). • Rationalisierung und Verbesserung der bestehenden Abläufe beim Auftragsmanagement (Rapportierung, Fakturierung, Fremdleistungen, Nachkalkulation und Offertwesen) und der Zeit- und Spesenabrechung.

description: • Vollständige Ablösung der bestehenden IT Lösung PROCON4 • Einführung einer zukunftsgerichteten IT-Lösung, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht • Beschaffung eines einfachen, bedürfnisgerechten Arbeitshilfsmittel für die Anspruchsgruppen (Füh-rung, Projektleitung, Finanz- und Rechnungswesen) • Verbesserung und Vereinfachung der bestehenden Prozesse im Baukostenmanagement Kantonsstrassen • Benutzerfreundliches und anforderungsgerechtes Arbeitswerkzeug • Verbesserung und Anhebung der mittel- und langfristigen Betriebssicherheit • Vollständige Datenmigration

title: Ablösung der IT-Applikationen • ZAPPA (Zeiterfassung, Aufträge, Personal, Projekte & Auswertungen) / Betriebsabrechnung • Baukostenmanagement Kantonsstrassen (PROCON4)

description: Das Tiefbauamt sucht möglichst integrierte Softwarelösungen für die Ablösung folgender Systeme: • System ZAPPA und BAB • System BKM-KS PROCON4 Ein Anbieter kann für beide Vorhaben oder nur für eines der beiden ein Angebot einreichen. Die neuen Lösungen sollen eine effiziente Abwicklung der vielseitigen bisherigen und zusätzlichen administrativen Aufgaben in den Bereichen Betrieb und Unterhalt der Kantons- und Nationalstrassen sowie im Kantonsstrassenbau ermöglichen. Hauptthemen sind: • Leistungserfassung und Controlling im Tiefbauamt • Auftrags- und Projektmanagement mit Leistungsabrechnung • Datenauswertung als Führungsinstrument • Erstellung der Betriebsabrechnung. • Jährliche Finanzplanung abgeleitet aus der Mehrjahresplanung Die Erarbeitung der Detailspezifikationen für die jeweilige Lösung und die Schnittstelle zum Finanzinformationssystem zusammen mit dem Tiefbauamt und dem Lieferanten des Finanzinformationssystems gehören ebenso zum Umfang des Angebotes, wie die Systeminstallation auf der IT Infrastruktur der BVE, die Systemkonfiguration und die Planung und Durchführung der Migration.


name: Ville de Lausanne — direction des finances et de la mobilité — service achat et logistique ville

description: Conduites gaz enterrées en acier avec revêtement extérieur en PE-2-3 couches, ép. 2,9 mm.

description: Conduites gaz enterrées en acier avec revêtement extérieur en PE + ciment jaune.

description: Conduites gaz enterrées en acier avec revêtement extérieur en PE ou PE + ciment jaune.

street: Chemin de l'Usine à Gaz 19


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

description: Abspannmasten

description: Beleuchtungskandelaber, Ausleger und Zubehör

title: Lieferung Abspannmasten und Kandelaber/Ausleger für die öffentliche Beleuchtung 2022, inkl. Optionen bis 2024

description: Die öffentliche Beleuchtung der Stadt Zürich ist mit rund 50‘000 Leuchten für die optimale Beleuchtung der Strassen, Fusswege, Plätze, etc. zuständig. In den nächsten 10 Jahren wird die gesamte Stadt Zürich auf LED-Beleuchtung umgestellt. Um zukünftige Projekte und Unterhaltsarbeiten termingerecht ausführen zu können, benötigt ewz gemäss Ausschreibung neue Abspannmasten, Beleuchtungskandelaber und Zubehör.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Preis, LCC (Korrosionsschutz Anstrich im Erdreich):: 40
Technik, Qualität:: 35
Referenzen:: 15
Umwelt:: 10
Erläuterungen: Preisspanne 50%:


title: Lieferung von Stühlen und Klapptischen sowie Stehtischen


name: Einwohnergemeinde Oberägeri Abteilung Bau und Sicherheit

description: Tanklöschfahrzeug TLF gemäß Pflichtenheft.

title: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug

street: Alosenstraße 2

VOGT AG Oberdiessbach

street: Freimettigenstraße 20


title: BKP 214 Montagebau in Holz , Projekt: Neubau Kindergarten/ Primarschule Hallau

description: Neubau Kindergarten/ Primarschule in Holzelementen


description: BKP 250 Sanitäranlagen

description: BKP 230 Elektroanlagen

description: BKP 243/246 Heizungs- und Kälteanlagen

description: BKP 244 Lüftungsanlagen

title: Universität Zürich, Neuer Standort IMM, Neubau Provisorium, Gloriastrasse 32, 8006 Zürich

description: 1 - BKP 230 Elektroanlagen 2 - BKP 243/246 Heizungs- und Kälteanlagen 3 - BKP 244 Lüftungsanlagen 4 - BKP 250 Sanitäranlagen


name: Tekhne SA, à l'attention de Olga Rodriguez,Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213492400, E-mail:

title: C25002 Installations sanitaires AHV

description: Hôtel de Ville d’Aigle


Aeby Perneger et Associés SA

street: 19 rue de Veyrier


title: Publikation der Verfügung über die Absicht der freihändigen Vergabe (Art. 6 Abs.2 ÖBG) : Bohrlochwellenpumpen schwere Ausführung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Salome Brunner Stiftung Eichholzstrasse 18, 3084 Wabern

title: Gesamterneuerung Fassade BKP 215.2 Fasadenbau in Metall BKP 221.4 Fenster in Aluminium BKP 228 Sonnenschutz BKP 276 Verdunklungseinrichtungen

description: Ersatz der bestehenden Fassade mit einer neuen Fassade bestehend aus einer vorgehängten Aluminiumfassade, Fenster in Aluminium, Sonnenschutz und innere Verdunklung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Referenz: 20
Preis: 80
Referenz: 20


name: Stadt St. Gallen/Sankt Galler Stadtwerke/Wärme

title: Fernwärmezentale Waldau, Betriebseinrichtungen, Lieferung und Montage der Speicheranlage.

street: St. Leonhardstraße 15


name: Kernkraftwerk Leibstadt AG,à l'attention de Di Raimondo Salvatore, Kernkraftwerk, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 7111, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Beschaffung eines Vertikalsmotors für die Hauptkühlwasser Pumpen

description: Für die vorhandenen Hauptkühlwasser Pumpen ist ein neuer Vertikalmotor zu beschaffen. Der Mittelspannungsmotor hat eine Nennleistung von 1900 kW, bei einer Nennspannung von 10 kW. Ausführung gemäss technischer Spezifikation einschliesslich: - Abnahmeprüfung im Werk - Transport, DDP Kernkraftwerk Leibstadt - Koordination der Schnittstellen - Schlusskontrolle und Betriebsübergabe

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 50
Prüfungen und QS: 10
Kommerziell: 30
Lieferant: 10
Technik: 50
Prüfungen und QS: 10
Kommerziell: 30
Lieferant: 10


name: Politische Gemeinde Muolen, Dorfstrasse 9, 9313 Muolen

title: Muolen, Bahnhofstrasse, Werkleitungserneuerung

description: Asphaltbeläge abbrechen: 1900m2 Asphaltbetonbeläge liefern und einbauen: 575t Randabschlüsse: 170m Aushub Entwässerung und Werkleitungen: 2200m3 fest Neubau Regenabwasserkanalisation: - DN 300, PP: 30m - DN 400, Centub: 112m - DN 500, Centub: 181m - DN 600, Centub: 41m Liefern und verlegen Kabelschutzrohre: 5250m Ungebundene Gemische: 2300m3 lose Beton für Rohrumhüllungen: 230m3

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Gestion des ouvrages et des bâtiments Établissement horticole de la Confédération

description: Entretien des espaces verts autour de quatorze bâtiments administratifs à Berne.

description: Entretien des espaces verts autour de quinze bâtiments administratifs à Berne.

title: (b20018) 620 Entretien des espaces verts à Berne et dans son agglomération

description: (B20018) 620 Entretien des espaces verts à Berne et dans son agglomération.

street: Fellerstrasse 21

BILL & MEYER GARTENBAU AG

street: Schwarzenburgstrasse 409

Linder Gartenbau AG

street: Aumattweg 29


name: Telematix AG,Freiburgstrasse 251, 3018 Bern, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N99 Réf. Réseaux FO+RCOM F1 Adaptation du TRN entre Morges Ouest et frontière VD/GE


title: KITA KIGA Breitestrasse, BKP 25 SANITÄRANLAGEN

description: Sanitäranlagen für Neubau Kita/Kiga an der Breitestrasse in Hinwil.


name: Bechtle Suisse SA, succursale de Suisse Romande à Morges

description: Le marché consiste en l’achat et la mise en service du matériel nécessaire à l’évolution des infrastructures informatiques permettant l’exploitation de ses serveurs physique et virtuels. Ces infrastructures comprennent le stockage, le réseau, les lames serveurs, les logiciels hyperviseur et de gestion. Cette solution sera entièrement redondante sur deux sites à Genève (stretch cluster) et comprendra tous les moyens assurant la protection des données.

title: Evolution de l’infrastructure informatique virtualisée

Hospice général Service achats

street: Route des Acacias 54 - 2ème étage

street: avenue de la Gottaz 28A


name: AJS Ingénieurs civils SA, à l'attention de M. Görge Blendermann,rue de la Place d'Armes 5, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 720 01 00, Fax: 032 720 01 00, E-mail:

title: Commune de PESEUX: Réfection de conduites industrielles et mise en séparatif EU / EC, place de la Fontaine et rue du Lac.

description: Travaux de génie civil pour remplacement de conduites industrielles (eau, gaz, électricité, vidéo). Mise en séparatif EU / EC de collecteurs d'eaux mixtes existants. Exécution en trois phases/étapes entre sept. 2011 et fin 2012

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: Travaux de maçonnerie et de béton armé pour la nouvelle chaufferie du chauffage à distance de Cernier-Fontainemelon

description: Construction du bâtiment qui recevra la production de chaleur pour le CAD. L’ouvrage est constitué d’un socle en béton armé sur lequel repose une charpente en bois. Le secteur Ouest du socle reçoit le silo à copeaux (combustible) et le secteur Est abrite la production de chaleur proprement dite. Les trois chaudières envisagées étant posées sur une dalle au niveau 1.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres


title: Umbau Bahnhof Lungern, Gleis- und Tiefbauarbeiten


title: Evaluation eines E-Gov-Portals.

description: Mit dieser Ausschreibung wird eine Anbieterin gesucht, welche über die entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen verfügt, um das E-Gov-Portal zu konzipieren, entwickeln, einzuführen und optional auch zu betreiben. In der ersten Ausbaustufe werden die Prozesse der Lehraufsicht, des Qualifikationsverfahrens und des Stipendienwesens implementiert. In der weiteren Ausbaustufe erfolgt die Weiterentwicklung des E-Gov-Portals gemäß den Zielen unter Kapitel 5 des Pflichtenheftes. Die Anbieterinnen müssen in der Lage sein, die im vorliegenden Pflichtenheft aufgeführten konzeptionellen, fachlichen und technischen Anforderungen und Kompetenzen zu erfüllen.

Amt für Berufsbildung

street: Davidstraße 31

Softcom Technologies SA

street: Route du Château 112


name: Jaeger Baumanagement AG,à l'attention de Uwe Hölscher, Schindlerstrasse 26, 8006 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 267 70 70, Fax: 044 267 70 71, E-mail:

title: BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten

description: Liefern und Montieren von raumhohen Holztäferverkleidungen, Wandschränken, Garderoben, Tablare, Schreinerküchen, Leibungsverkleidungen, Fensterbänken, Arbeitstischen, magnetische Schultafeln; mit und ohne Brandschutzanforderungen

eligibilityCriteria: 07.11.2014 Kosten: Keine


title: Sanierung Schulhaus Watt, Effretikon, BKP 273.1 Wandschränke und Gestelle

description: Die Schulanlage Watt, 1964 bis 1968 durch Architekt Manuel Pauli erbaut, ist im Inventar der überkommunalen Schutzobjekte eingetragen. Die monumentale Anlage besteht aus den beiden Klassentrakten A und B, dem Singsaal und dem Turnhallentrakt mit den Werkstätten. Nach über fünfzigjährigem Betrieb bedarf die Anlage einer Gesamtsanierung.


name: BELLONI SA,Rue des Moraines 1, 1227 CAROUGE, Suisse

name: Immobilier Développement ouest, à l'attention de Laurent Amstutz,Place de la gare 1, cp 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 51 224 21 59, E-mail:

description: Peinture CFC 285 Peinture Peintures diverses sur parois et plafonds plâtre 25’800m2, sur parois et plafonds béton 10’400m2, sur bois 1’400m2, sur portes 280pces, sur sols 650m2.

description: Constructions provisoires CFC 135.7 Provisoires Fourniture, mise en place, location 30 mois, puis retrait de 10 conteneurs préfabriqués pour bureaux et WC sur le quai 3.

description: Revêtements coupe-feu CFC 225.3 Revêtements coupe-feu Diverses obturations coupe-feu de gaines et passages d’installations techniques.

description: Plâtrerie, isolations, faux-plafonds CFC 271 Plâtrerie, CFC 283.2 Faux-plafonds plâtre Doublage en plaques de plâtre, ossature et isolation thermique 4’100m2, cloison carreaux plâtre massif 500m2, enduit plâtre lissé sur parois et plafonds 25’700m2, isolation extérieure périphérique avec crépi 90m2, faux-plafonds en plaques de plâtre avec isolation thermique 1600m2.

description: Grillages mobiles CFC 276.1 Grillages mobiles Grille métallique à enroulement, 2pces.

description: Rideaux coupe-feu CFC 276.2 Rideaux coupe-feu Rideau antifumée à enroulement, lamelles verticales flottantes, 4pces.

description: Cloisons WC CFC 277.2 Cloisons fixes Cloisons et cabines sanitaires en plaques stratifié massif.

title: Gare de Genève Cornavin / Transformation des parties d'ouvrages A, B, C et E

description: Travaux de transformation par démolition et reconstruction des bâtiments sous exploitation de la gare, en conservant certaines parties d’ouvrages et les façades historiques. Déroulement du chantier prévu en deux phases successives de travaux. La grande majorité des travaux prévus n’est pas en relation avec l’activité ferroviaire. Au total le projet comporte environ 27'600 m2 de planchers bruts, resp. 112'780 m3 SIA.

eligibilityCriteria: Conformément au dossier de soumission.


name: État du Valais, Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE), Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA)

description: CFC 231 Distribution principale et secondaire. CFC 249 Automation du bâtiment.

title: Construction du Campus Energypolis I19-I23 à Sion HES-SO Valais-Wallis

street: place du Midi 18


title: Unterstation/Zentrale Simplonhalle Anerginetz Rhonesand

description: Zentralenausbau zum Betrieb des Anerginetzes 1. Teilnetz Rhonesand in Brig-Glis

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Autobus AG Liestal, Öffentlicher Verkehr, Metallbauarbeiten, Neue Beschilderung der Haltekanten

description: - Produktion und Lieferung eines Prototyps zur Bemusterung des angebotenen Produkts - Produktion und Lieferung der im Lastenheft beschriebenen Metallbaukomponenten (Pfosten, Fahrplanhalter, Haltestellenschilder) gemäss den verlangten Eigenschaften des Bauherrn - Beschriftung und Gestaltung der neuen Beschilderung gemäss den Vorgaben des Bauherrn im Lastenheft - Demontage und Entsorgung der bestehenden Beschilderungen an Wartehäusern, Hauswänden und Kandelaber ohne Tiefbauarbeiten - Montage der gelieferten und produzierten Haltestellenbeschilderungen

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzprojekt: 20
Lösungsvorschlag des Anbieters: 20


name: Hochbauamt, Stab,à l'attention de Barbara Toussas, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 55, Fax: 043 259 51 92

title: Planerwahl Rochadenflächen für Schulen der Sekundarstufe ll, Stadthausstrasse 21 + 31, Winterthur

description: Planerleistungen (Projekt, Ausschreibung und Ausführung) für den Aus- und Umbau gemieteter Räumlichkeiten zur Nutzung als Schulprovisorium

eligibilityCriteria: 05.05.2014 Kosten: Keine


title: Flachdecke Rosenbergtunnel. Ersatz der Deckenplatte

description: Les poutres et le béton de la dalle composite à poutres en acier réalisée à ciel ouvert sont en mauvais état. De plus, la dalle doit être redimensionnée pour des charges de trafic au-dessus du tunnel, et notamment pour le passage de poids lourds. Ces deux impératifs sont à l’origine de la décision de remplacer la dalle. L’état des culées et du radier est bon. Les parois du tunnel et la fondation ne font donc pas partie des mesures. Quantités principales pour les mesures planifiées: Travaux de démolition de revêtements: 500 t Travaux de démolition de la dalle en béton: 230 m3 Déblais non compactés: 470 m3 Étanchements: 440 m2 Éléments préfabriqués: 19 pièces, env. 23 t

eligibilityCriteria: Néant

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss den in den Ausschreibungsunterlagen genannten Kriterien:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
Bereinigtes Angebot inkl. Regie und Eigenleistung SBB:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
2.1 Einhaltung der geforderten Qualität (Gewicht: 30%):
Nachweise::
- Mind. 1 Referenz von vergleichbaren in den letzten 10 Jahren abgeschlossenen Projekten vergleichbarer Grösse und Komplexität mit Angaben zu Bausumme der Objekte, Referenzperson mit Tel.Nr. für folgende Schlüsselpersonen unter Angabe der fachlichen Qualifikationen und Jahrgang::
+ Polier und Stv. Polier:
+ Bauführer und + Stv. Bauführer:
- Gültige Ausweise von Sicherheitschef und Stv. bei Arbeitsbeginn:
2.2 Gewähr für Einhaltung Termine (Gewicht: 30%):
Nachweis::
- Technischer Bericht (Aufzeigen eines zweckmässigen, plausiblen Projektablaufes, plausibles Bauprogramm mit Meilensteinen, Aufzeigen möglicher Beschleunigungsmassnahmen für den Fall, dass die angenommenen Leistungen nicht erreicht würden):
2.3 Baustellenlogistik (Gewicht: 30%):
Nachweise::
- Technischer Bericht (vorgesehene Arbeitsleistung mit Angaben zu Anzahl, Grösse, und Zusammensetzung der Equipen, Liste der vorgesehenen Baumaschinen und Geräte mit Angabe zu deren Leistungen und möglichen Massnahmen bei deren Ausfall oder Defekt , angenommener Leistung und Logistikplanung für die Arbeiten während der Vollsperrung der SBB Linie).:
- Dokumentation der Baustelle hinsichtlich Sicherheitsmassnahmen (Fahrten in die Baustelle, Absturzsicherung etc.):
2.4 Berücksichtigung der Umwelt (Gewicht: 10%):
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte ergibt sich aus dem Produkt von Gewicht x Bewertung):
beträgt 300 Punkte. Die Bewertungsskala reicht von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Gemäss den in den Ausschreibungsunterlagen genannten Kriterien:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
Bereinigtes Angebot inkl. Regie und Eigenleistung SBB:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt.:
2.1 Einhaltung der geforderten Qualität (Gewicht: 30%):
Nachweise::
- Mind. 1 Referenz von vergleichbaren in den letzten 10 Jahren abgeschlossenen Projekten vergleichbarer Grösse und Komplexität mit Angaben zu Bausumme der Objekte, Referenzperson mit Tel.Nr. für folgende Schlüsselpersonen unter Angabe der fachlichen Qualifikationen und Jahrgang::
+ Polier und Stv. Polier:
+ Bauführer und + Stv. Bauführer:
- Gültige Ausweise von Sicherheitschef und Stv. bei Arbeitsbeginn:
2.2 Gewähr für Einhaltung Termine (Gewicht: 30%):
Nachweis::
- Technischer Bericht (Aufzeigen eines zweckmässigen, plausiblen Projektablaufes, plausibles Bauprogramm mit Meilensteinen, Aufzeigen möglicher Beschleunigungsmassnahmen für den Fall, dass die angenommenen Leistungen nicht erreicht würden):
2.3 Baustellenlogistik (Gewicht: 30%):
Nachweise::
- Technischer Bericht (vorgesehene Arbeitsleistung mit Angaben zu Anzahl, Grösse, und Zusammensetzung der Equipen, Liste der vorgesehenen Baumaschinen und Geräte mit Angabe zu deren Leistungen und möglichen Massnahmen bei deren Ausfall oder Defekt , angenommener Leistung und Logistikplanung für die Arbeiten während der Vollsperrung der SBB Linie).:
- Dokumentation der Baustelle hinsichtlich Sicherheitsmassnahmen (Fahrten in die Baustelle, Absturzsicherung etc.):
2.4 Berücksichtigung der Umwelt (Gewicht: 10%):
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte ergibt sich aus dem Produkt von Gewicht x Bewertung):
beträgt 300 Punkte. Die Bewertungsskala reicht von 0 (= keine Angaben) bis 5.0 (sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de Sylvain Moritz,Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAs) Rénovation des ateliers métallurgie

description: Rénovation des ateliers métallurgie de l'EPCAs

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Travaux de génie civil - Av. de la Concorde - 1022 Chavannes-près-Renens

description: Construction de collecteurs EU - EC Raccordement local des canalisations privées aux nouveaux collecteurs. Réfection, réaménagement partiel ou complet de la chaussée et de trottoirs, revêtement bitumineux et tapis (couche de roulement)

eligibilityCriteria: Peuvent participer les entreprises de la branche établie en Suisse et inscrites au registre du commerce.


title: Seniorenzentrum Naters

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten


name: Multinet Services SA,Av. des Morgines 2, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 30, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Collège de Villamont


name: Marti Construction SA,Ch. du Vieux-Bureau 81, 1217 Meyrin, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Passerelle Sécheron-Nations (1016TI) Génie civil


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Projekte Region Mitte

title: Olten. — Lengnau Lärmsanierung Gemeinden Selzach, Grenchen, Lengnau, — Baumeisterarbeiten.

description: Génie civil, parois antibruit métrés principaux longueur totale des parois antibruit: 3 260 m éléments de protection antibruit en bois: env. 280 m² éléments de protection antibruit en béton: env. 7 500 m² éléments de protection antibruit en aluminium: env. 101 m² éléments de protection antibruit en verre: env. 97,3 m² éléments de fondation linéaire/longrines de socle: env. 2 560 m² gabions: env. 110 m² Steinlinsen: 6 pièces pylônes: env. 802 pièces paires de micropieux (pièces): 499 (998) pièces Ancarages auto-perçants (pièces): 302 (604) pièces conduites de drainage: env. 600 m.

street: Tannwaldstrasse 2


name: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

title: Elektroinstallationen Gebäudetechnik an den Standorten KHKW Hagenholz, HKW Aubrugg und alle Aussenanlagen

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet alle Elektroarbeiten, die Instandhaltung, den Ersatz und die nötigen Erschliessungen der gesamten Elektroinstallation in den Bereichen der Gebäudetechnik aller Anlagen und Aussenstellen.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Projektleiter/Systemspezialist GSM-R.

description: Gesucht werden externe Fachkräfte als GSM-R Projektleiter / Systemspezialisten für die Umsetzung von verschiedenen Projekten im Umfeld von GSM-R Netz- und Service-Systemen. Im Speziellen sind dies Life-Cycle- und Entwicklungsprojekte in der Umgebung der bestehenden GSM-R Plattform, des GSM-R Applikationsservers sowie der GSM-R Endgeräte. Dies bedingt nebst den Anforderungen an die Projektleiter-Tätigkeit ein fundiertes Fachwissen im Bereich von 3GPP/GSM-R, Applikationsserver und mobilen Endgeräten mit Android Betriebssystem. In Bezug auf die vorliegenden Ausschreibungsbedingungen soll ein Rahmenvertrag zwischen SBB AG und dem zukünftigen Lieferanten für 4 Jahre abgeschlossen werden. Die Leistungen werden mittels Rahmenvertrag (Dienstleistungsvertrag) vereinbart und bei Bedarf via SAP Bestellung beim Lieferanten für die entsprechende Zeitdauer abgerufen.

street: Hilfikerstraße 1

ITP Solutions AG

street: Nordring 10A


name: IKA GerAtrium Pfäffikon, Hörnlistrasse 76 8330 Pfäffikon ZH

title: Baugrubenaushub

description: Aushub, Hinterfüllungen, Altlasten

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen


name: FPLC Genève (Responsable du groupe), CCD Lancy-Pont Rouge, FHBM Camille Martin Genève

description: Réalisation de 4 bâtiments d'habitation + un parking commun, selon la répartition suivante: — bâtiment L09 et L11 (R+6) / Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC): 47 logements en PPE de 3 pièces à 6 pièces, — bâtiment L10 (R+8) / Fondation HBM Camille Martin (FCM): 62 logements LUP-HBM de 3 pièces à 6 pièces, — bâtiment L12 (R+8) / Coopérative Cité-Derrière (CCD): 62 logements LUP-HBM de 2 pièces à 5 pièces.

title: LCY2_AO-CFC_261 — ascenseurs

street: PA FPLC, rue des Maraîchers 36


description: Elektroinstallationen Elektroinstallationen für HLKS ab HV für die Erschliessung von Heizzentrale und Kältezentrale 2 Holzschnitzelheizungen 2MW/0.8MW 3 Oel- und Gasbrenner je ca 2 MW 3 Kältemaschinen je ca 1.2 MW 2 Wärmpepumpen je ca. 400kW für Erdsondenbewirtschaftung

description: Stromschienen 2 Leitungen, 3600A, IP67, E60, Trafo- HV 1x57m, 1x 60m Verbindung HV01 -> HV02, 5m

description: Hauptverteilungen 2 typengeprüfte Hauptverteilungen 4000A/80kA, Form 2b je 12 Felder, 2 typengeprüfte Hauptverteilungen 1000A/40kA, Form 2b je 5 Felder

title: Sanierung und Erweiterung Stadtspital Triemli, Wärme- und Kältezentrale Elektroanlagen NS

description: Im Neubau des Stadtspitals Triemli müssen die NS-Elektroanlagen in den Wärme- und Kältezentralen installiert werden. Los 1: Stromschienen Los 2 Hauptverteilungen Los 3 Elektroinstallationen Technisch zuständig: Projektleiter Hanspeter Stähli Tel.: +41 (0)58 319 28 24 e-mail: Hanspeter.Staehli@ewz.ch

eligibilityCriteria: keine


description: Instandsetzung und innere Umbauten, statische Massnahmen für Erdbebenertüchtigung.

title: Instandsetzung Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8, 7000 Chur/BKP 291 Architekt

Hochbauamt Graubünden

street: Loëstrasse 32

Energiebauen.ch AG

street: Ringstrasse 203


title: BKP 23 Elektroanlagen.

description: Elektroinstallationen für neue Beleuchtung in der Sporthalle. Notlichtinstallation, Neu Anzeigetafel, Ergänzung Beschallungsanlage.

B+S Elektro Engineering AG

street: Gerliswilstraße 8


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Sagliains, Deckbelag

description: Gemäss Submissionsunterlagen.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Ressort achats bureautique/informatique

street: Fellerstrasse 15

IBM Schweiz AG

street: Vulkanstrasse 106


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

description: BKP 283.1 Deckenbekleidung FH (Los 2): Lieferung und Montage von Akustikdecken aus Glasrecyclinggranulat inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Oberflächenfinish: Deckenbekleidung Seminarräume rund 2'170 m2, Deckenbekleidung Mensa, Cafeteria, Empfang und Hausdienst rund 280 m2. Lieferung und Montage von Akustik-/ thermoaktivierter Decken aus Aluminiumwabenplatten mit Akustikputz fugenlos, inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Oberflächenfinish: Deckenbekleidung Hörsäle rund 260 m2, Deckenbekleidung Seminarräume rund 850 m2, Deckenbekleidung Turmgeschosse rund 125 m2, Deckensegel Turmgeschosse rund 320 Stück im Format 1.70 m x 1.70 m.

description: BKP 232.3 Elektroinstallationen Starkstrom EG-DG: Erstellung der kompletten Leerrohrinstallation der Geschosse 5.OG bis 18.OG sowie die Installation sämtlicher Starkstromanlagen in den Geschossen EG bis 18.OG. Bauseitige Apparatelieferung der BMA, Evakuationsanlage, Leuchten und Lampen, SGK, Audio/Videoanlagen.

description: BKP 236.1 Elektroanlagen Schwachstrom EG-DG: Erstellung sämtlicher Schwachstrominstallationen (BMA, Evakuationsanlage, UKV, Notbeleuchtung, Audio/ Videoinstallation, KNX-Installation, etc.) in den Geschossen EG bis 18.OG. Bauseitige Apparatelieferung der BMA, Evakuationsanlage, Leuchten und Lampen, KNX Feldgeräte, Audio/ Videoanlagen etc.

description: BKP 263 Fassadenbefahranlage: Lieferung und Montage einer Fassadenbefahranlage. Fassade Turmgeschoss, 5.OG bis 18.OG, Hubhöhe 60m. (Fassadenfläche insgesamt rund 4'200m2).

description: BKP 283.1 Deckenbekleidung FH (Los 1): Lieferung und Montage von Akustikdecken aus Glasrecyclinggranulat inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Oberflächenfinish: Deckenbekleidung Korridore 1. bis 4.OG rund 2'200 m2. Lieferung und Montage von Akustikdecken aus Flachpressplatten inkl. sämtlicher Nebenarbeiten exkl. Oberflächenfinish: Deckenbekleidung Aula rund 360 m2, Deckenbekleidung Eingangshalle rund 80 m2. Lieferung und Montage einer Gipskartondecke inkl. sämtlicher Nebenarbeiten exkl. Oberflächenfinish: Deckenbekleidung Oblicht rund 50 m2.

title: Neubau Fachhochschulzentrum Bahnhof Nord St.Gallen und Parkgarage.

description: Das fünfgeschossige Sockelgebäude dient dem Schulunterricht. Im Erdgeschoss sind Hörsäle, Foyer, Küche mit Mensa und eine Cafeteria geplant. In den vier Obergeschossen des Sockelgebäudes befinden sich die Unterrichtsräume und eine Mediathek . Im vierzehngeschossigen Turm sind die Räume der Institute, der Verwaltung sowie Arbeitsbereiche der Dozentinnen und Dozenten angesiedelt. Die Politische Gemeinde St.Gallen und die Cityparking St.Gallen AG erstellen in den vier Untergeschossen ein öffentliches Parkhaus mit 320 Parkplätzen und eine Fahrradstation. Die tragenden Bauteile werden als Massivbau erstellt. Fassadenstützen, Tragwände und Treppenhäuser sind in Stahlbeton, die übrigen Innenwände in Leichtbauweise ausgeführt. Die Fassade besteht aus raumhohen Verbundfenstern und vorfabrizierten Betonelementen.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: Construction du nouveau musée cantonal des Beaux-Arts (description selon cahier de projet en annexe)

description: Fourniture et application de peinture intérieure sur support plâtre (enduit, et plaques de plâtre cartonné) , maçonnerie (béton et brique ciment) et bois ou dérivé du bois. Environ 10'000 m2 de plafonds. Environ 16'500 m2 de murs. Environ 900 m2 de menuiserie.

eligibilityCriteria: Français


name: Gemeinde Stäfa, Goethestrasse 16, 8712 Stäfa

title: Bau Kanalisationen, Ausbau Strassen inkl. Werkleitungen Rainsiedlung, Stäfa

description: Strassen- und Wegebau, ca. 1'900 m2 RW-Kanalisationsleitungen (NW 200 - 250 mm), ca. 320 m1 SW-Kanalisationsleitungen (NW 200 mm), ca. 210 m1 Ersatz Wasserleitungen, ca. 410 m1 Ergänzung EW Rohrtrasse, ca. 430 m1

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tief- und Strassenbaunternehmung


name: Vizerektorat Lehre,à l'attention de Bettina Marcolli, Hochschulstr. 6, 3012 Bern, Suisse, E-mail:

title: Doktorandenverwaltung

description: Die bestehenden unterschiedlichen Systeme (Excel oder Filemakereigenentwicklung) zur Abwicklung der Doktorate sollen durch eine zentrale Lösung ersetzt werden. Die Lösung soll die wesentlichen Bedürfnisse zur Administration dieser Geschäfte abdecken, mehr und schnellere Übersicht schaffen und den Bedarf an Papierarchiven und -dossiers reduzieren. Darüber hinaus sollen Abläufe vereinfacht werden, indem Daten, die bereits in Drittsystemen geführt werden, einbezogen werden und nicht neu erfasst werden müssen. Für die Universität stehen die Daten für allfällige Auswertungen (Data Warehouse, Statistiken) zur Verfügung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 112 Rückbau und Demontagen

description: Rückbau und Abbrüche von Mauern, Decken und Fundamente. Demontagen von Einrichtungen und Installationen.


title: Contrôle des passages pour piétons sur les routes cantonales (contrôles sur place).

Swisstraffic AG

street: Grauholzstrasse 59

INGE Crosswalk

street: c/o Roduner BSB + Partner, Schaufelweg 21


title: Instandstellung Waldweg Stöck

description: Instandstellung Waldweg Stöck, ca. 700 Meter; Aushub 230 m3; Transporte 310 m3; Geröll und Bollensteine 70 m3; Leitungen DN 200 80 m'; Abbruch und Wiederaufbau Blocksteinmauern 175 m2; Fugenbeton 50 m3; Beton für Ankerriegel 20 m3; Asphaltgranulat 100 m3


description: Liefern und montieren der Fernleitung von der Heizzentrale Irisweg 14 - Irisweg - Vissaulastrasse (Engelhardquartier) - Engelhardstrasse - zur Mottetstrasse.

description: Liefern und montieren der Fernleitung von der Heizungszentrale Irisweg 14 - Spital Meyriez - Hotel Vieux Manoir - Hallenbad - zum Schloss Murten, Ryf bis zum Museum und obere Hauptgasse Altstadt. Gebiet der Freiburgstrasse - Hallwylstrasse

description: Liefern und montieren der Fernleitung vom Schloss Murten - Rathausgasse - Schulhaus Längmatt - Bernstrasse - zur Pestalozzistrasse.

description: Liefern und montieren der Fernleitung vom Schloss Murten - Schlossgasse - Schaalgasse - Schulgasse - Deutsche Kirchgasse - Kreugasse - bis untere Hauptgasse.

title: Lieferung und Montage Fernleitungen

description: Die Industriellen Betriebe Murten planen für die Stadt Murten einen Wärmeverbund mit einer Holzschnitzel- und Gas-Zentralheizung. Gegenstand der öffentlichen Ausschreibung ist die Lieferung und Montage der Fernleitungen. Die Arbeiten sind in vier Etappen aufgeteilt (2013 - 2016).

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


description: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges gemäss Ausschreibungsunterlagen und Pflichtenheft.

title: Lieferung Tanklöschfahrzeug

Einwohnergemeinde Beromünster

street: Fläcke 1


title: Kantonsspital Winterthur, Pavillon Büro - Aufstockung

description: Die Aufstockung soll in Elementbauweise erstellt und anschliessend die Gebäudetechnik eingebaut werden.

eligibilityCriteria: 12.12.2013 Kosten: Keine Keine


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b21002) Balerna, Via Giuseppe Motta, CFA / CCC 227.1 & 285.1

description: Realizzazione nuovo Centro Federale d’Asilo, comuni di Balerna e Novazzano. Alloggio per 350 richiedenti l’asilo. VE SIA416 = 27'300 mc circa. Credito (CC+AA+DD) = 31'855'000.- CHF iva inclusa Interno: PT: area ingresso e controllo, uffici, locali Polizia, cure igieniche e ingressi di servizio. P-1: depositi, locali tecnici, locale pausa personale, locali di servizio. P+1 un blocco abitativo, refettorio, cucina, sale multiuso, aule, terrazza. P+2 e P+3 (uguali): tre blocchi abitativi, spazi comuni, terrazza. Descrizione tecnica: Struttura portante calcestruzzo armato, pareti cartongesso, serramenti esterni metallo, serramenti interni legno e metallo, tetto piano, elementi facciata prefabbricati cementizi, due montacarichi, impianti in getto e nei controsoffitti, centrali tecniche al P-1 e impiantistica diversa su tetto piano. Esterno: Piazzale pubblico d’accesso, giardino recintato con area di svago.

eligibilityCriteria: La présente procédure d'adjudication est soumise à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), à l'ordonnance y afférente (OMP, RS 172.056.11) et aux présentes dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire.


name: AAV CONTRACTORS SA,Chemin du Pré-Fleuri21, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

description: Portes sectionnelles

description: Portes industrielles à enroulement

title: Aire-la-Ville Centre de logistique militaire et civile

description: Portes industrielles à enroulement et portes sectionnelles

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: BSA-Kataster System

description: Einführung und Inbetriebnahme eines Geografischen Informationssystems (GIS) für die Dokumentation der BSA auf allen Kantonsstrassen ( = BSA-Kataster).

awardCriteriaDetails:
- System: 35
- Preis: 30
- Erfahrung: 25
- Präsentation: 10


name: Kanton Graubünden, DVS, Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

title: Einsatzprogramm für Stellensuchende

description: Beschäftigung und Qualifizierung unter arbeitsnahen Bedingungen in einem Einsatzprogramm im einem handwerklichen / und oder technischen sowie dienstleistendend Bereich (keine Konkurrenzierung der Privatwirtschaft). Neben der eigentichen Tätigkeit werden die Teilnehmenden bei der Stellensuche und der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt. Zusätzlich zum Beschäftigungsteil muss eine Bildungsteil integriert sein.

eligibilityCriteria: Gemäss Auschreibungsunterlagen


name: Stadtspital Waid und Triemli Departement Pflege, Soziales & Therapien Birmensdorferstrasse 497 8063 Zürich

description: Pflegewagen mit abschließbarem Medikamenten fach: — höhenverstellbar, manövrierbar und leicht; — mit Batterie; — anwenderfreundlich; — mit verschiedenen Halterungen bzw. Stauraum für Utensilien, die für die einen schlanken Arbeitsprozess Pflege notwendig sind; — mit der Möglichkeit zur Befestigung eines Bildschirms/All-In-One-Computers.

title: Pflegewagen Bettenhaus Triemli

description: Pflegewagen Bettenhaus Triemli.

street: Birmensdorferstraße 497

Wagner Visuell AG

street: Kasernenstraße 3d


title: N13 SVKZ Unterrealta Erweiterung Gebäude, Los 1 Profilmessanlage

description: Ersatzbeschaffung der Profilmessanlage in Unterrealta sowie die Neubeschaffung einer Profilmessanlage für den in Bau befindlichen Platz in San Vittore. Die beiden Anlagen werden gleichzeitig ausgeschrieben, jedoch gestaffelt umgesetzt (Unterrealta 2017, San Vittore ca. 2018). Die Beschaffung beinhaltet nachstehende Lieferungen und Leistungen: --2 Profilmessanlagen für die Fahrzeugvermessung (Länge, Breite, Höhe) gemäss SR 941.201 (METAS-Zertifiziert) --2 Messarbeitsplätze inkl. Messsoftware und der grafischen Userinterface --12 Auswertearbeitsplätze inkl. Auswertesoftware --2 Fernanzeigen (Grossbildschirm) für die Ablaufsteuerung --1 zentrale Datenbank --Schnittstellen an Drittsysteme (LSVA-Baken, Wägeterminal, Bremsprüfstand, usw.) für die Übernahme von Daten und Messresultaten --Export von Statistikdaten (Option) --Dienstleistungen (Detailprojekt, Lieferung, Montage, IBS, Eichung, Schulung, usw.) --Leistungen während der Garantiezeit inkl. Präventiv-Wartung mit Eichung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: QUALITÄT, AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 40
unterteilt in::
--Technische Lösung Profiler inkl. zentrale Datenbank und Schnittstelle an Drittsysteme: 20
--Technische Lösung Arbeitsplätze (GUI, Funktion), Fernanzeige, Export Statistikdaten: 20
ZK3: ORGANISATION, PLAUSIBILITÄT TERMINPROGRAMM, SCHLÜSSELPERSONEN: 10
unterteilt in::
--Organisation: 3
--Plausibilität Terminprogramm (Einhaltung der Meilensteine): 3
--Schlüsselperson: 4
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung // Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: République et canton de Genève — service interface CEVA (IC) C/O HPR SA

title: Interfaces CEVA — assurance globale chantier.

description: Le présent appel d'offres a pour but de rechercher le meilleur rapport qualité/prix lié à la couverture d'assurances globale chantier pour la construction des interfaces CEVA. L'étendue des couvertures porte sur l'assurance responsabilité civile des mandataires, des entrepreneurs ainsi que de la couverture travaux de construction et responsabilité civile du maître de l'ouvrage.

awardCriteriaDetails:
Prix -:
Qualités techniques de l'offre -:
Organisation pour l'exécution du marché -:
Références souscription / sinistres -:
Organisation de base du candidat -:

street: Route de Thonon 63


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 89, Ebnat-Kappel: Strassensanierung Stegrüti-Kapplerhof bis Neher

description: - Schächte 35 Stk. - Fundationsschicht 3'100 m3 - Fräsen Beläge 5'800 m2 - Randabschlüsse 1'600 m - Belagsarbeiten 2'200 t