description: Mise en sécurité du muséum avec construction d une extension et réorganisation partielle des bâtiments existants. Désigner un ingénieur civil en tant que professionnel spécialisé, pour la totalité des prestations d'études pour le projet de mise en sécurité du muséum d'histoire naturelle comprenant la construction d'une extension et la réorganisation partielle des bâtiments existants. Estimation du marché: CHF 350'000.

title: Muséum d'histoire naturelle (M212TI) mandat d'ingénieur civil

description: Mise en sécurité du muséum avec construction d'une extension et réorganisation partielle des bâtiments existants. Désigner un ingénieur civil en tant que professionnel spécialisé, pour la totalité des prestations d'études pour le projet de mise en sécurité du muséum d'histoire naturelle comprenant la construction d'une extension et la réorganisation partielle des bâtiments existants. Estimation du marché: CHF 350'000.


scheme: CPV

title: Hochbauarbeiten.

documentType: tenderNotice

description: Der Neubau Turn- und Mehrzweckhalle Maiacher ersetzt die abzureissende alte Turnhalle, welche an das Schulhaus Maiacher angebaut ist. Während Abbruch und Neubau bleibt das Schulhaus durchgehend in Betrieb. Der Neubau sieht eine Mehrzweckturnhalle sowie diverse schulische Einrichtungen (Handarbeitsraum, Mehrzweckraum etc.) vor.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

Frei & Ehrensperger Architekten BSA

street: Anwandstraße 32

countryName: CH

initiationType: tender


name: Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth,à l'attention de Spichtig Adalbert, Mythenstrasse 2, 6410 Goldau, Suisse

title: Neubau Alterszentrum Chriesigarten Arth

description: Neubau Alterszentrum Chriesigarten in Massivebauweise. Ausführung ab Frühjahr 2014

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Centrale solaire NES.1040 Moudon - Braillard.

description: Installation clé en main d'une centrale photovoltaïque sur les toitures d'un bâtiment.

procurementMethodDetails: OPEN

Service achats

street: Rue de Lausanne 53


description: Neubau Schulanlage und Sporthalle.

title: Leuchten und Lampen.

description: Neubau Schulanlage und Sporthalle.

street: Schulhausstraße 17


title: RC 2272 : L'Engolieu - Coffrane

description: L'objectif de ces travaux est la pose d'un tapis après un reprofilage . 1) Installation de chantier, y compris signalisation. 2) Suppression du marquage routier en peiture par fraisage. 3)Renforcement de bord de chaussée par des travaux de purge. 4) Nettoyage, encollage et reprofilage de la chaussée avec un AC 11 N, liant 70/100. 5) Mise à niveau des pavés avec une garde d'eau de 20 mm.Mise à niveau des grilles de route, y compris réfection des enrobés. 6) Fraisage pour les raccord aux accès. 7) Fourniture épandage et compactage d'enrobé pour les raccords et accès. 8) Nettoyage à l'eau support bitumineux, avant la couche de roulement. 9) Colmatage de fissure et fourniture de treillis de renforcement bord de chaussée. 10) Application d'un enduit d'accrochage, pour la couche de roulement. 11) Fourniture, épandage et compactage d'enrobé, couche de roulement. 12) Nettoyage et replis de l'installation de chantier.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Sanierung Wohn- und Geschäftshaus; Untere Vogelsangstrasse 11 / Frohbergstrasse 8-16; 8400 Winterthur; BKP 211.2 Baumeisterarbeiten

description: Gemäss Pflichtenheft im Anhang

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Kapazität / Termin / Fachkompetenz: 20
Qualität / Kosten: 20


name: Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en gestion de projets

title: Projet de territoire «Grand Genève 2016-2030».

description: Le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT), dont le siège se trouve à Genève, gère le projet du « Grand Genève ». Il a décidé de mettre en concurrence le mandat d'élaboration du projet de territoire Grand Genève 2016-2030, ceci sous la forme d'un appel d'offres de prestations de services en procédure ouverte au niveau international. La procédure concerne l'attribution des prestations qui réunit les domaines de compétences suivants: — aménagement du territoire/développement territorial; — urbanisme/habitat; — mobilité/trafic; — environnement/paysage; — cartographie (SIG). Le bureau qui assume les compétences d'aménagement du territoire, du développement territorial et/ou d'urbanisme doit être le pilote et le coordinateur des prestations du groupement de mandataires. L'offre et le nombre d'heures doivent inclure cette prestation. Le pilote doit en outre posséder les compétences et connaissances transversales suivantes: — connaissance et maîtrise des enjeux du développement durable; — gestion de projet complexe et pluridisciplinaire; — capacité d'analyse multi-thématique et de synthèse; — capacité d'animation auprès de publics divers (élus, techniciens, grand public); — force de proposition, capacité de coordination et d'impulsion; — capacité d'écoute et de prise en compte des remarques; — qualités rédactionnelles avérées et sens de la pédagogie; — aptitude à tenir les délais et réactivité; — connaissance des systèmes politico-administratifs suisse et français, et notamment de la démarche « politique des agglomérations 2016+ » initiée par la Confédération Suisse; — connaissance des réglementations applicables dans chaque territoire; — connaissance du territoire transfrontalier du Grand Genève et de son organisation; — connaissance avérée du fonctionnement de l'appel à candidature « Projet d'Agglomération » de la Confédération Suisse; — évaluation des politiques publiques.

awardCriteriaDetails:
Concept d'intervention méthodologique:
Qualifications des personnes-clés:
Offre d'heures pour l'exécution du mandat:
Organisation du candidat:
Qualités de communication:
Références des bureaux:

street: Rue des Tuillières 1


currency: EUR

name: Swiss Tropical and Public Health Institute

documentType: awardNotice

procurementMethod: selective

East and Southern Africa Division, RZ

street: Freiburgstrasse 130

street: Socinstrasse 57


currency: CHF

name: Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA,Pl. de Milan CP 120, 1001 Lausanne, Suisse

name: Kessler & Co SA, Christophe Tribolet,Rue Pépinet 1, CP 6648, 1002 Lausanne, Suisse

title: Ville de Pully - Accidents selon la LAA

description: Couverture d'assurance accidents selon la LAA de tout le personnel communal sauf les employés soumis SUVA.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Gemeinde Stans, Immobilien,à l'attention de Franz Leuenberger, Stansstaderstrasse 18, 6370 Stans, Suisse, Téléphone: 041 619 01 50, Fax: -, E-mail:

title: Neubau Pflegwohnhaus Mettenweg Stans

description: Siehe Vorbedingungen

eligibilityCriteria: Siehe Vorbedingungen


description: Projet de rénovation sur site partiellement exploité. Installation d'un nouvel ascenseur dans un bâtiment existant.

title: Rénovation des salles et accès publics de l'Hôtel de Ville, appel d'offre — lot 12 — ascenseur.

Office des bâtiments

street: Boulevard Saint-Georges, case postale 32


name: Hebeisen + Vatter Architekten AG,à l'attention de Michael Hebeisen, Münzrain 4, 3005 Bern, Suisse, Téléphone: 031 357 26 26, E-mail:

title: Neubau Alters- und Pflegeheim Alenia, Worbstrasse 296, 3073 Gümligen - BKP 250 Sanitärinstallationen

description: Der aus den 90-Jahren stammende Westtrakt ALENIA mit 16 Bewohnerzimmern wird sanft saniert, bleibt aber in Struktur und Nutzung bestehend. Der Neubau schliesst auf allen 5 Geschossen an den bestehenden Westtrakt an. - Bereitstellen von 43 neuen Bewohnerplätzen/3 Gästezimmern zu den 17 bestehenden Bewohnerzimmern. Gestalten eines adäquaten Pflegeangebots/Pflegebereichen nach den neusten Erkenntnissen aller am Bau Beteiligten (Pflege, Betrieb, Planer und Spezialisten) - Bereithalten der für den Betrieb eines Alters- und Pflegeheims notwendigen Verwaltungsräumen, eines Restaurants mit Gastroküche, sowie aller notwendigen Lagerräumlichkeiten. - Bauliches, funktionales und soziales Ensemble der Wohnbaute mit den Nachbarbauten, insbesondere der neu zu erstellenden Alterswohnungen NA2, sicherstellen. - Bereithalten der Wohnflächen und Pflegeinfrastruktur im Provisorium während Sanierung Weitere Informationen in den Unterlagen unter Punkt 1.1.2.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Alle beteiligten Firmen müssen die Anforderungen des öffentlichen Beschaffungswesens erfüllen. Es gilt die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen das Gewähren von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllen der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen, sowie den Arbeitnehmenden - Einreichen der unterzeichneten Selbstdeklaration - Nachweise werden bei Bedarf nachverlangt (sie dürfen nicht älter als ein Jahr alt sein) - Fristgerecht eingereichtes, vollständiges und unterzeichnetes Angebot


name: SEME, Syndicat d'épuration des eaux usées de Moutier et Environs, à l'attention de M. J.-P. Schwab,Case postale 97, 2740 Moutier, Suisse, Téléphone: 032 493 62 82, Fax: 032 493 81 48, E-mail:

title: Roches - Assainissement des bétons

description: Nettoyage, application de peintures de protection, joints d'étanchéité sur le béton existant des bassins biologiques

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites par courrier, fax ou courriel à l'adresse ci-dessus jusqu'au 16.07.2012 à 18h00 recevront le dossier d'offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


description: Das Truppenlager bzw. die Truppenunterkunft auf dem Waffenplatz Bremgarten wurde 1962 realisiert und hat eine Kapazität von 220 Schlafplätzen. Seit dem Erstellungsjahr wurde die Anlage nie einer Gesamtsanierung unterzogen. Aufgrund des gegenwärtigen Zustandes ist eine umfassende Gesamtsanierung notwendig, um die Anlage auf einen aktuellen Stand zu bringen und den Energieverbrauch zu verringern. Mit der vorliegenden Ausschreibung soll ein Generalplanerteam für die Phasen 21 – 53 beschafft werden. Baukostenplanernummer (BKP): — 291 Architekt; — 292 Bauingenieur; — 293 Elektroingenieur; — 294 HLKK-Ingenieur; — 295 Sanitäringenieur; — 296 Spezialisten (Bauphysiker/Akustiker); — 296 Spezialisten (Brandschutzplaner); — 296 Spezialisten (Fachkoordination Gebäudetechnik); — 296 Spezialisten (Sicherheits-/ZUKO-Planer); — 298 Gebäudeautomationsingenieur; — 299 Gesamtprojektleitung.

description: Generalplanerleistungen – Gesamtsanierung Truppenlager Bremgarten/AG.

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1

HMS Architekten AG

street: Seestraße 20


name: Dénériaz SA Sion,Route de Riddes101, 1950 Sion, Suisse

name: HYDRO Exploitation SA, à l'attention de Service Achats,Rue de l'Industrie 10, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: +41 (0)27 328 44 11, E-mail:

title: Falaise de Fey : Construction d'une digue de protection et filets pare-pierres

description: Travaux de génie civil consistant à construire une digue de protection et poser des filets pare-pierres

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Etuis 90 en cuir pour pistolet (holster).

description: Sur mandat de la Base logistique de l'armée ( BLA ), armasuisse procède à l'acquisition en plusieurs tranches d'étuis en cuir pour pistolet pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ( DDPS ). Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut établir les conditions-cadres pour la fabrication et la livraison d'étuis pour pistolet. Les étuis en cuir pour pistolet sont utilisés par les militaires suisses pour le port, du côté gauche ou droit, du pistolet SIG 220, calibre 9 mm (pist 75 9 mm).

mainProcurementCategory: goods

street: Wankdorfstraße 2

Karlen Sattlerei & Handels GmbH

street: Leischa


title: Ex-Post Evaluation of Tax Reform in Mozambique / Introduction Value-added Tax

description: The purpose of this evaluation is to assess, 10 years after completion of the intervention, the impact of the contribution of the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) to the introduction of the Value-added Tax (VAT) in Mozambique. The ex-post evaluation shall identify lessons learnt for SECO on which factors relating to the design and implementation contributed to the success or affected negatively the outcome of the intervention. It will look at the conditions, which affect the effectiveness with regard to impact of the introduction of VAT and the sustainability of its results.

eligibilityCriteria: Costs: none

procurementMethodDetails: Open procedure


description: Beschaffung eines 14 t Klein-Tanklöschfahrzeugs (KTLF) für die Feuerwehr Amden gemäß Ausschreibungsunterlagen bzw. Pflichtenheft.

Politische Gemeinde Amden

street: Dorfstraße 22

Tony Brändle AG Wil

street: St. Gallerstraße 74


title: Sanierung Kanalisation Walderstrasse

description: Erneuerung von Entwässerungsleitungen / Kanalisation.

eligibilityCriteria: 11.06.2010 CHF 100.00 Barzahlung, keine Rückerstattung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität: 20
Lehrlinge: 10
Preis: 70
Qualität: 20
Lehrlinge: 10


title: Electronic console for 500 MHz NMR spectrometer

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N01.10 160025 - Upn.1 Yverdon-Arrissoules - Lot D9.7 Sécurité et accès chantier (ID 7405)

description: Dans le cadre de l'UplaNS.1 Yverdon-Arrissoules, lot D9.7, les principales prestations comprennent : -Contrôle d'accès au chantier, trafic, circulation et stationnement, incluant la gestion de la circulation dans le périmètre du chantier pour les différentes phases. -Contrôle de l'intrusion dans le chantier par des tiers -Application des règles de sécurité générales -Évacuation du chantier par rapport aux réouvertures au trafic durant les phases de chantier. -Annonce et coordination avec les feux bleus -Gestion des registres relatifs aux entrées et sorties des entreprises sur le chantier.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen/Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 « Sonstige Angaben » der SIMAP-Publikation:


name: Ville de Lausanne, direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, service d'architecture

description: Rénovation et agrandissement du Cinéma Capitole à Lausanne. CFC 237.3 - Caméras vidéosurveillance Installation de vidéosurveillance cumulant 27 caméras, 1 moniteur, 3 postes de contrôle et 1 centrale.

street: Rue du Port-Franc 18

name: «Théâtre de Vidy — CFC 373 — ne pas ouvrir»


title: Strandbad Thun, Gesamtsanierung

description: Das teilweise denkmalgeschützte Strandbad Thun wird in mehreren Bauetappen gesamtsaniert. Die Baumassnahmen betreffen verschiedene Gebäude- und Anlageteile im Strandbadareal. Bei den ausgeschriebenen Bauarbeiten handelt es sich im Wesentlichen um . Sanierungs- und Umbauarbeiten (Bauen im Bestand) . Erstellen von Neu- und Erweiterungsbauten

awardCriteriaDetails:
Preis: 75
Referenzen: 25


name: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

awardCriteriaDetails:
Z1: compétences professionnelles de la direction (personne responsable):
Z2: compétences professionnelles de la personne à affecter au domaine administratif:
Z3: prix d’offre:

street: Effingerstrasse 27


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marc Balsiger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: Gesamtsanierung Volksschule Enge, Bern BKP 230 Elektroanlagen

description: Sanierung und Umbau des Volksschulhauses Enge mit Turnhalle und Aussenraum, Erstellung einer PV-Anlage auf dem Turnhallendach. Das Schulhaus (Studerstrasse 56), Baujahr 1910-1911 ist von der Denkmalpflege als schützenswertes K-Objekt eingestuft. Die Turnhalle (Studerstrasse 56B), Baujahr 1930-1931 ist von der Denkmalpflege als schützenswertes K-Objekt eingestuft. - Diverse Rückbau- und Demontagearbeiten - Diverse Anpassungsarbeiten an bestehenden Installationen - Erstellen von neuen Elektroinstallationen für Schulnutzung Die Arbeiten müssen die ECO-Kriterien erfüllen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Referenzen Unternehmer (letzte 5 Jahre): - Vergleichbare Aufgabe (Bauweise, Gebäudenutzung) - Vergleichbares Auftragsvolumen oder grösser:: 30


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description: Das Bundesamt für Strassen ASTRA ist zuständig für Bau, Unterhalt und Betrieb des schweizerischen Nationalstraßennetzes. Der Abschnitt der Nationalstraße N02 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst wird ohne kapazitätssteigernde Massnahmen zukünftig sehr stark überlastet sein. Aus diesem Grund soll ein Ausbau von sechs auf acht Spuren erfolgen. Gleichzeitig mit dem Ausbau ist eine Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts vorgesehen. Dringende Erhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen vorgezogener ÜMa (Überbrückungsmaßnahmen) realisiert. Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet die allgemeine Unterstützung des Bauherrn im genannten Projekt für sämtliche Gewerke. Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats sind Bauherrenunterstützungsleistungen für die Phasen GP / EK und AP / MK + MP (optional). Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

title: N02, 160031, 8S HAG AUG, Hagnau – Augst 8-Streifenausbau / Bauherrenunterstützung.

description: Das Bundesamt für Strassen ASTRA ist zuständig für Bau, Unterhalt und Betrieb des schweizerischen Nationalstraßennetzes. Der Abschnitt der Nationalstraße N02 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst wird ohne kapazitätssteigernde Maßnahmen zukünftig sehr stark überlastet sein. Aus diesem Grund soll ein Ausbau von sechs auf acht Spuren erfolgen. Gleichzeitig mit dem Ausbau ist eine Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts vorgesehen. Dringende Erhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen vorgezogener ÜMa (Überbrückungsmaßnahmen) realisiert. Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet die allgemeine Unterstützung des Bauherrn im genannten Projekt für sämtliche Gewerke. Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats sind Bauherrenunterstützungsleistungen für die Phasen GP / EK und AP / MK + MP (optional). Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

street: Brühlstrasse 3

R + R Burger und Partner AG

street: Haselstrasse 1


title: 749.00 Palpuogna, Stützmauer, Baumeisterarbeiten

description: Aushub 1'500 m3; Bewehrung 7.5 t; Gemischtmauerwerk 285 m2; Beton 1'055 m3;


name: FCPL Fondation de la Commune de Puplinge pour le logement

description: Exécution du lot 23 Installations électriques

title: Construction de 40 logements IEPA et espaces publics

street: Rue de Graman 70


name: WirnaVita AG, Mühleweg 4, 5303 Würenlingen

title: Erweiterung Alters- und Pflegeheim, Mühleweg 4, 5303 Würenlingen

description: Erweiterung Alters- und Pflegeheim, 5303 Würenlingen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Qualifikation: Firmenreferenz, Referenzen Mitarbeiter, Leistungsfähigkeit: 25
Termine: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 60
Qualifikation: Firmenreferenz, Referenzen Mitarbeiter, Leistungsfähigkeit: 25
Termine: 10
Lehrlingsausbildung: 5


description: La ligne aérienne de 150 kV existante actuellement entre Samstagern et Zurich doit être renouvelée dans le secteur Schwenkrüti-Gattikerweiher-Sihlhalden pour une exploitation au niveau de réseau 1. Pour ce faire, de nouveaux pylônes en treillis seront construits, qui remplaceront les pylônes actuels, plus petits. Le nouveau tracé croise deux fois l'autoroute A3 et passe juste aux abords de la sous-station de Thalwil. Le tronçon comprend au total 6 nouveaux pylônes en treillis (pylônes n° 47, 48, 49, 50, 51, 52), des installations de câbles du pylône 51 à la sous-station de Thalwil, ainsi que le renforcement des fondations du pylône 46. Pour les nouveaux pylônes à construire, quatre fondations individuelles en béton avec micropieux seront réalisées par pylône. Le présent appel d'offres porte sur les travaux de génie civil.Description détaillée : voir documents C.

title: 214450_Ltg.Samstagern-Kilchberg_Mastfundamente_M47-52

Swissgrid AG

street: Bleichemattstr. 31


title: Planung Wärmeverbund mit Abwärmenutzung ab ARA Küsnacht

description: Werke am Zürichsee AG plant einen neuen Fernwärmeverbund mit einer zentralen Wärmeerzeugung. Als Wärmequelle für die Wärmepumpen dient das geklärte Abwasser der ARA. Die Fernwärmezentrale des Wärmeverbundes wird mit dem Projekt der Klärbeckenüberdeckung kombiniert. Werke am Zürichsee AG sucht für die Planung der SIA-Phasen 41: Ausschreibung und 51-53: Realisierung bis Abschluss einen geeigneten Ingenieur Energiesysteme für die Planung der Fernwärmezentrale (Wärmeerzeugung ohne Grundinfrastruktur Gebäude), die Rohrleitungsberechnung und -planung für das Fernwärmenetz sowie für die Planung der Wärmeübergabestationen Fernwärme inklusive zugehöriger Leittechnik.


title: Arosa Äussere Poststrasse, Baumeisterarbeiten 2022

description: Belagsabbruch 860 t; Beton- und Mischabbruch 105 m3; Aushub 3'250 m3; Spriessungen 450 m2; Transporte in Deponie 2'870 m3; Zwischentransporte 325 m3; Kanalisationsleitungen 380 m; Kontrollschächte (KS) 6 St; Einlaufschächte (SA) 11 St; Kabelschutzrohre 625 m; Fundationsmaterial 1'965 m3; Sand 215 m3; Beton 80 m3; Unterfangungen 30 m3;


title: Reconstruction de l'axe RC1310 Entrée est des Ponts-de-Martel

description: Reconstruction complète du tracé et du trottoir sur une longueur de 460m


name: Commune de Bulle, Département technique, M. Jean Hohl, à l'attention de Vincent Accarisi,Grand'Rue 7, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 18 40, Fax: +4126 919 18 49, E-mail:

title: Foyer de Bouleyres, Installations électriques, CFC 230

description: Création d'une cuisine de production

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Gebäudeversicherung Kanton Zürich Feuerwehr

description: Arbeitsbekleidung für Angehörige der Feuerwehr, ohne Brandschutzfunktion, im Beschaffungszeitraum 2022 bis 2027

title: Arbeitsbekleidung (Hosen und Jacken, ohne Brandschutzfunktion) für Angehörige der Feuerwehr

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Thurgauerstrasse 56

Furter + Co. AG

street: Soodring 3-4


title: BUSBETRIEB Olten Gösgen Gäu AG, Wangen b.Olten / BKP 244 Lufttechnische Anlagen

description: • Abluftanlage für Autoeinstellhalle • CO/ NO Überwachungsanlage für Fahrzeug- und Autoeinstellhalle • Adsorptionsanlage Waschhalle • Abluftanlage Nasszellen / Nebenräume • Teilklimaanlage Erweiterung Betriebsgebäude • Abgasanlage Fahrzeugunterhalt und Arbeitsgruben • Komfortlüftungsanlage Garderoben • Anpassung an bestehende Anlagen • Inbetriebnahme • Dokumentation (weiter Details siehe Submissionsunterlagen)

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Neubau Stadthalle 21, Spitalstrasse, 5080 Laufenburg Elektroanlagen

description: Elektroanlagen

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibung!

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 95
Vergabekriterien aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise: 5
Preis: 95
Vergabekriterien aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise: 5


name: Einwohnergemeinde Untersiggenthal, Gemeinderat Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal

title: BKP 23 Elektroanlagen

description: Rundschau Nord 25.03.2021

eligibilityCriteria: Besondere Bestimmungen BKP 23 Download via Simap

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzobjekt: 20
Technischer Bericht: 20


title: Strassenbauarbeiten 9112 Schachen b. Herisau

description: Kantonsstrasse Nr. 20.2, Herisau – Degersheim Baldenwil - Kantonsgrenze Gesamterneuerung, km 5.251 - km 6.441


title: Submission Getränke


name: Spital Wallis - Spitalzentrum Oberwallis

title: Spital Wallis Brig-Glis - Ausschreibung Gerüstarbeiten, Neubau

description: Bulletin officiel du canton du Valais. 12.08.2022

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
Preis des eingereichten Angebots: 70
Organisation des Anbieter: 20
Objektrelevante Referenzen: 10


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Strasseninspektorat Seeland,à l'attention de Fritz Witschi, Grenzstrasse 1, 3250 Lyss, Suisse, Téléphone: +41 31 636 45 20, E-mail:

title: Winterdienst Strasseninspektorat Seeland

description: Los 4; Raum Jegenstorf-Bätterkinden-Ipsach Streckenlänge: 33 km Beschaffungsgegenstand sind Dienstleistungen im Winterdienst für die vom Strasseninspektorat Seeland betreuten Kantonsstrassen. Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet: Das Leisten von Winterdienst mit Fahrzeugen des Anbieters; Den Pikettdienst während der gesamten Vertragslaufzeit, jeweils durchgehend vom 16. Oktober bis 31. März, während 24 Stunden an 7 Tagen die Woche. Zu erbringende Leistung Ausgeschrieben ist die Erbringung von maschinellem Winterdienst für die ausgeschriebenen Lose der vom Strasseninspektorat Seeland betreuten Kantonsstrassen. Konkret sind die Schneeräumung und Bekämpfung der Winterglätte auf den Fahrbahnen der Kantonsstrassen für die ausgeschriebenen Lose vorzunehmen. Detaillierter Aufgabenbeschrieb siehe Formular B und D der Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Der Anbieter verpflichtet sich, die gesetzlichen Anforderungen an die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit einzuhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Angebotspreis: 100
Erläuterungen: Das Angebot mit dem tiefsten Angebotspreis erhält den Zuschlag:


name: Fondation intercommunale des Communes de Bardonnex, Carouge et Troinex, c/o Résidence les Pervenches, à l'attention de Antoine Dellenbach,14 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge, Suisse

title: Construction d'un établissement médico-social "La réseidence de Drize", Carouge

description: Construction d'un établissement médico-social de 60 lits

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kantonsspital St. Gallen, Institut für Anästhesiologie, Chefarzt-Sekretariat, Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen

title: Beschaffung eines Acute Care Patienten Daten Management System (ACPDMS)

description: Mit dem ACPDMS soll ein fertig konfiguriertes Systems zur elektronischen Erfassung der Daten von anästhesiologisch und intensivmedizinisch betreuten Patienten beschafft werden: Anästhesiologie - Anästhesie im Operationssaal - Anästhesie ausserhalb des Operationssaals (z.B. Koronarangiographie) - Aufwachraum - Behandlung 1&2 (Schockraum) in der ZNA - Interventionelle Schmerztherapie Intensivmedizin - Chirurgische Intensivstation (CHIPS) - Medizinischen Intensivstation (MIPS) - Neurovaskuläre Intensivstation (NIPS Rettungsdienst (optional)

eligibilityCriteria: 24.08.2012 Kosten: Keine


name: Bianco und Kiesalter Natursteinarbeiten AG

title: Ruine Alt Wülflingen, 8408 Winterthur, BKP 216 Natursteinarbeiten

description: Sanierung Mauerwerk

eligibilityCriteria: Achtung: es findet eine obligatorische Begehung am 17. März 2017 um 13:30 vor Ort (Burghügel) statt.


title: Bahnhof Steinen: P55 treppenfreier Zugang und OE

description: Das Projekt "Steinen: P55 treppenfreier Zugang und OE" beinhaltet Erhöhung und Verlängerung der bestehenden Perrons, Anpassungen (Perronentwässerung, Beleuchtungsanlagen, Perronmöbelierungen), Erstellung von Treppen und Rampen sowie Oberbauerneuerung. Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen folgendes: - Perronanlagen - Kabelanlagen - Gleisentwässerung - Gleise, Fahrbahnerneuerung - Fahrleitung / Fahrstrom - Sicherheitsanlagen und Leittechnik Hauptmengen Abbruch Belag, 2'150 m2 Abbruch Industriegleis, 225 m Aushub (fest), 6'500 m3 Abtrag Bahnschotter (fest), 1'250 m3 Fundationsschicht (lose), 2'000 m3 Planumsschutzschicht (lose), 1'500 m3 Asphaltbelag, 770 t Perronwinkel, 380 m Entwässerungsleitungen, 850 m Entwässerungsrinnen, 335 m Kontrollschächte/Strassenabläufe, 35 St Fundamente Beleuchtung, 27 St Lärmschutzwände neu, 115 m Konstruktionsbeton, 500 m3 Schalungen, 1'200 m2 Hilfsperrons, 685 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das Angebot muss die nachfolgend aufgeführten Mindestanforderungen an die zu erbringende Leistung (MA) zwingend erfüllen, ansonsten wird dieses nicht in die Bewertung einbezogen.:
MA 1. Genügende Qualifikation und Verfügbarkeit für jede vorgesehene Schlüsselperson. Als Schlüsselpersonen gelten::
- Bauführer:
- Polier:
- Stellvertreter Bauführer:
- Stellvertreter Polier:
Nachweise::
- Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung des beteiligten Schlüsselpersonals.:
- 2 Projektreferenzen je Person für Bauführer, Polier und je eine Projektreferenz für deren Stellvertreter mit vergleichbarer Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung. Die angegebene Referenz soll im Wesentlichen die Funktion, die Aufgabenschwerpunkte und die gemachten Erfahrungen aufzeigen. Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen bzw. zu einem wesentlichen Teil realisiert sein:
- Angaben zur Einsatzplanung des beteiligten Schlüsselpersonals über die gesamte Projektdauer:
- Sprachkenntnisse D:
- Mindestens einer auf der Baustelle eingesetzten Polier oder Vorarbeiter muss über die Ausbildung Verkehrswegebauer Richtung Gleisbau verfügen:
MA 2. Sicherheit:
Für die geplanten Arbeiten genügende Anzahl ausgebildeter Sicherheitschefs Privat:
Nachweise::
- Bezeichnung eines Sicherheitschefs Privat pro Gruppe:
- Dem Angebot ist jeweils pro Sicherheitschef Privat eine Kopie des gültigen Sicherheitsausweises privat beizulegen:
- Sprachkenntnisse D:
- Der ScP muss mindestens 30% seines Pensums pro Arbeitsschicht für die Sicherheitsorganisation aufbringen.:
MA 3. Zweckmässige Baustellenlogistik und zweckmässiger Bauablauf mit Bauprogramm innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens:
Nachweise::
- Angaben zu den wichtigsten Leistungsannahmen (Arbeitsleistungen) sowie zum geplanten Personal- und Maschineneinsatz inklusiv erforderlicher Zulassungen.:
- Liste des Inventars auf der Baustelle, Kapazitätsnachweis und Tauglichkeit der vorgesehenen Baumaschinen und Betriebsmittel für die Ausführung.:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten. Angaben zur Baustellenerschliessung (zusätzliche Baupisten, Überwindung Höhenunterschiede Terrain zu Perrons/Stützmauer, Berücksichtigung Neubau Faltrampe 2 im Bereich Baupiste), Baustellenversorgung, Baustellenentsorgung und Baustellenentwässerung gem. SIA 431. Bezeichnung von zusätzlich benötigten Flächen, benötigte Energieversorgung (Anschlusspunkte, Anschlussleistungen und geschätzter Verbrauch pro Zeiteinheit).:
- Plandarstellung der vorgesehenen Baustelleneinrichtung.:
- Beschreibung des konkreten Bauablaufes mit gewähltem Bauvorgang unter Berücksichtigung der terminlichen, technischen, betrieblichen und sicherheitsrelevanten Abhängigkeiten.:
Insbesondere Beschrieb Ersatz Mittelentwässerung in den vorgesehenen Intervallen mit Detailbauprogramm und Beschrieb Oberbauerneuerung und Unterbausanierung inkl. Vorschotterung mit Intensivbauweise in den vorgesehenen Intervallen mit Detailbauprogramm.:
- Abgabe eines detaillierten grafischen Bauprogramms (Detaillierungsgrad tagesscharf) mit Berücksichtigung der Terminvorgaben und den vorhandenen Randbedingungen.:
MA 4. Zweckmässiger Variantenvorschlag zur Umsetzung und Betrieb der Hilfsperrons, Schotterspriessung und Ein- bzw. Ausbau der Spundwände:
Nachweise::
Angaben (Skizzen, einfache Pläne, Schemas und Beschreibung) zu::
- Hilfsperron 1 mit Zugang ab Bahnhofstrasse:
- Hilfsperron 2 mit Zugang via Aabachbrücke und Fussweg:
- Schotterspriessungen:
- Beschrieb Ein-/Ausbau Spundwand Rampe Perron 1:
Das Angebot wird anhand nachfolgender Zuschlagskriterien (ZK) bewertet.:
ZK 1 Preis,: 60
Nachweis::
Ausgefülltes Preisblatt:
ZK 2* Genügende Qualifikation und Verfügbarkeit für jede vorgesehene Schlüsselperson,: 15
Als Schlüsselpersonen gelten::
2.1 Bauführer,: 7
2.2 Polier,: 5
2.3 Stellvertreter Bauführer,: 2
2.4 Stellvertreter Polier,: 1
Nachweis::
Es gilt der Nachweis zu MA 1.:
ZK 3* Zweckmässige Baustellenlogistik und zweckmässiger Bauablauf mit Bauprogramm innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens,: 15
Nachweis::
Es gilt der Nachweis zu MA 3.:
ZK 4 Erkennen der wichtigsten Projektrisiken,: 5
Nachweise::
- Aufzeigen der 5 wichtigsten Projektrisiken, der möglichen Massnahmen zur Minderung oder Vermeidung der Risiken und Erläuterung der allfälligen Kostenauswirkungen beim Eintreten der Risiken:
ZK 5 Berücksichtigung Umwelt,: 5
Nachweise::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser. Inkl. Notfall- und Alarmierungskonzept zum Schutz des Grundwassers während der Bauarbeiten;:
- Massnahmen zur Einschränkung von Staubentwicklung, Schadstoff- und Lärmemissionen, Gewässerverschmutzung, etc.:
Preisbewertung:
Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhält das Punktemaximum. Angebote, die +30% über dem tiefsten Preis liegen, erhalten 0 Punkte. Die Punktevergabe innerhalb dieser Bandbreite erfolgt linear.:
Für die Punktevergabe kommt die Taxonomie gemäss nachstehender Formel zur Anwendung, wobei jeweils auf ganze Punkte auf- oder abgerundet wird.:
Punkte = M * [Pmax - P / Pmax - Pbest]:
Legende:
M = Maximale zu vergebende Punktezahl:
P = Preis des zu bewertenden Angebotes:
Pbest = Preis des günstigsten Angebotes:
Pmax = Preis, bei welchem die Wertkurve den Nullpunkt schneidet [Pbest*(1.3)]:
Berechnungsbeispiel:
Das Preispunktemaximum beträgt bei einer Preisgewichtung von 60% = 300 Punkte:
- Anbieter A offeriert zum Gesamtpreis von CHF 14'310'000 (= höchster Preis):
- Anbieter B offeriert zum Gesamtpreis von CHF 11'450'000:
- Anbieter C offeriert zum Gesamtpreis von CHF 10'600'000 (= tiefster Preis, resp. Pbest):
Pmax = Pbest * 1.3 = CHF 13'780'000:
Daraus ergibt sich folgende Punktevergabe::
- Anbieter A erhält 0 Punkte; P > Pmax (Überschreiten der Bandbreite):
- Anbieter B erhält 220 Punkte; [300 * (13'780'000-11'450'000) / (13'780'000-10'600'000)]:
- Anbieter C erhält 300 Punkte; [300 * (13'780'000-10'600'000) / (13'780'000-10'600'000):
Die einzelnen qualitativen Zuschlagskriterien werden nach folgender Notenskala benotet.:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende, unvollständige Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Bei dem in der Tabelle mit den Zuschlagskriterien mit * markierten Zuschlagskriterium kommt nur der Notenbereich zwischen Note 3 und Note 5 zur Anwendung, da eine Mindestqualität bereits über die umschriebenen „Mindestanforderungen an die zu erbringende Leistung“ sichergestellt ist. Anbieter, deren Angebote die Mindestanforderungen erfüllen, erhalten beim entsprechenden Zuschlagskriterium im Minimum die Note 3 (normale durchschnittliche Erfüllung, Sollangabe).:
Die Note multipliziert mit der entsprechenden:
Das Angebot mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag.:
Das Angebot muss die nachfolgend aufgeführten Mindestanforderungen an die zu erbringende Leistung (MA) zwingend erfüllen, ansonsten wird dieses nicht in die Bewertung einbezogen.:
MA 1. Genügende Qualifikation und Verfügbarkeit für jede vorgesehene Schlüsselperson. Als Schlüsselpersonen gelten::
- Bauführer:
- Polier:
- Stellvertreter Bauführer:
- Stellvertreter Polier:
Nachweise::
- Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung des beteiligten Schlüsselpersonals.:
- 2 Projektreferenzen je Person für Bauführer, Polier und je eine Projektreferenz für deren Stellvertreter mit vergleichbarer Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung. Die angegebene Referenz soll im Wesentlichen die Funktion, die Aufgabenschwerpunkte und die gemachten Erfahrungen aufzeigen. Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen bzw. zu einem wesentlichen Teil realisiert sein:
- Angaben zur Einsatzplanung des beteiligten Schlüsselpersonals über die gesamte Projektdauer:
- Sprachkenntnisse D:
- Mindestens einer auf der Baustelle eingesetzten Polier oder Vorarbeiter muss über die Ausbildung Verkehrswegebauer Richtung Gleisbau verfügen:
MA 2. Sicherheit:
Für die geplanten Arbeiten genügende Anzahl ausgebildeter Sicherheitschefs Privat:
Nachweise::
- Bezeichnung eines Sicherheitschefs Privat pro Gruppe:
- Dem Angebot ist jeweils pro Sicherheitschef Privat eine Kopie des gültigen Sicherheitsausweises privat beizulegen:
- Sprachkenntnisse D:
- Der ScP muss mindestens 30% seines Pensums pro Arbeitsschicht für die Sicherheitsorganisation aufbringen.:
MA 3. Zweckmässige Baustellenlogistik und zweckmässiger Bauablauf mit Bauprogramm innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens:
Nachweise::
- Angaben zu den wichtigsten Leistungsannahmen (Arbeitsleistungen) sowie zum geplanten Personal- und Maschineneinsatz inklusiv erforderlicher Zulassungen.:
- Liste des Inventars auf der Baustelle, Kapazitätsnachweis und Tauglichkeit der vorgesehenen Baumaschinen und Betriebsmittel für die Ausführung.:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten. Angaben zur Baustellenerschliessung (zusätzliche Baupisten, Überwindung Höhenunterschiede Terrain zu Perrons/Stützmauer, Berücksichtigung Neubau Faltrampe 2 im Bereich Baupiste), Baustellenversorgung, Baustellenentsorgung und Baustellenentwässerung gem. SIA 431. Bezeichnung von zusätzlich benötigten Flächen, benötigte Energieversorgung (Anschlusspunkte, Anschlussleistungen und geschätzter Verbrauch pro Zeiteinheit).:
- Plandarstellung der vorgesehenen Baustelleneinrichtung.:
- Beschreibung des konkreten Bauablaufes mit gewähltem Bauvorgang unter Berücksichtigung der terminlichen, technischen, betrieblichen und sicherheitsrelevanten Abhängigkeiten.:
Insbesondere Beschrieb Ersatz Mittelentwässerung in den vorgesehenen Intervallen mit Detailbauprogramm und Beschrieb Oberbauerneuerung und Unterbausanierung inkl. Vorschotterung mit Intensivbauweise in den vorgesehenen Intervallen mit Detailbauprogramm.:
- Abgabe eines detaillierten grafischen Bauprogramms (Detaillierungsgrad tagesscharf) mit Berücksichtigung der Terminvorgaben und den vorhandenen Randbedingungen.:
MA 4. Zweckmässiger Variantenvorschlag zur Umsetzung und Betrieb der Hilfsperrons, Schotterspriessung und Ein- bzw. Ausbau der Spundwände:
Nachweise::
Angaben (Skizzen, einfache Pläne, Schemas und Beschreibung) zu::
- Hilfsperron 1 mit Zugang ab Bahnhofstrasse:
- Hilfsperron 2 mit Zugang via Aabachbrücke und Fussweg:
- Schotterspriessungen:
- Beschrieb Ein-/Ausbau Spundwand Rampe Perron 1:
Das Angebot wird anhand nachfolgender Zuschlagskriterien (ZK) bewertet.:
ZK 1 Preis,: 60
Nachweis::
Ausgefülltes Preisblatt:
ZK 2* Genügende Qualifikation und Verfügbarkeit für jede vorgesehene Schlüsselperson,: 15
Als Schlüsselpersonen gelten::
2.1 Bauführer,: 7
2.2 Polier,: 5
2.3 Stellvertreter Bauführer,: 2
2.4 Stellvertreter Polier,: 1
Nachweis::
Es gilt der Nachweis zu MA 1.:
ZK 3* Zweckmässige Baustellenlogistik und zweckmässiger Bauablauf mit Bauprogramm innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens,: 15
Nachweis::
Es gilt der Nachweis zu MA 3.:
ZK 4 Erkennen der wichtigsten Projektrisiken,: 5
Nachweise::
- Aufzeigen der 5 wichtigsten Projektrisiken, der möglichen Massnahmen zur Minderung oder Vermeidung der Risiken und Erläuterung der allfälligen Kostenauswirkungen beim Eintreten der Risiken:
ZK 5 Berücksichtigung Umwelt,: 5
Nachweise::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser. Inkl. Notfall- und Alarmierungskonzept zum Schutz des Grundwassers während der Bauarbeiten;:
- Massnahmen zur Einschränkung von Staubentwicklung, Schadstoff- und Lärmemissionen, Gewässerverschmutzung, etc.:
Preisbewertung:
Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhält das Punktemaximum. Angebote, die +30% über dem tiefsten Preis liegen, erhalten 0 Punkte. Die Punktevergabe innerhalb dieser Bandbreite erfolgt linear.:
Für die Punktevergabe kommt die Taxonomie gemäss nachstehender Formel zur Anwendung, wobei jeweils auf ganze Punkte auf- oder abgerundet wird.:
Punkte = M * [Pmax - P / Pmax - Pbest]:
Legende:
M = Maximale zu vergebende Punktezahl:
P = Preis des zu bewertenden Angebotes:
Pbest = Preis des günstigsten Angebotes:
Pmax = Preis, bei welchem die Wertkurve den Nullpunkt schneidet [Pbest*(1.3)]:
Berechnungsbeispiel:
Das Preispunktemaximum beträgt bei einer Preisgewichtung von 60% = 300 Punkte:
- Anbieter A offeriert zum Gesamtpreis von CHF 14'310'000 (= höchster Preis):
- Anbieter B offeriert zum Gesamtpreis von CHF 11'450'000:
- Anbieter C offeriert zum Gesamtpreis von CHF 10'600'000 (= tiefster Preis, resp. Pbest):
Pmax = Pbest * 1.3 = CHF 13'780'000:
Daraus ergibt sich folgende Punktevergabe::
- Anbieter A erhält 0 Punkte; P > Pmax (Überschreiten der Bandbreite):
- Anbieter B erhält 220 Punkte; [300 * (13'780'000-11'450'000) / (13'780'000-10'600'000)]:
- Anbieter C erhält 300 Punkte; [300 * (13'780'000-10'600'000) / (13'780'000-10'600'000):
Die einzelnen qualitativen Zuschlagskriterien werden nach folgender Notenskala benotet.:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende, unvollständige Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ gut:
5.0 sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Bei dem in der Tabelle mit den Zuschlagskriterien mit * markierten Zuschlagskriterium kommt nur der Notenbereich zwischen Note 3 und Note 5 zur Anwendung, da eine Mindestqualität bereits über die umschriebenen „Mindestanforderungen an die zu erbringende Leistung“ sichergestellt ist. Anbieter, deren Angebote die Mindestanforderungen erfüllen, erhalten beim entsprechenden Zuschlagskriterium im Minimum die Note 3 (normale durchschnittliche Erfüllung, Sollangabe).:
Die Note multipliziert mit der entsprechenden:
Das Angebot mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag.:


description: 273.0-PORTES INTERIEURES EN BOIS

title: 273.0-PORTES INTERIEURES EN BOIS

description: Nouvelle construction

LRS Architectes SA

street: Rue des Pâquis

Delta Türsysteme AG

street: Route de Denges 36


name: Commune école primaire d’ Arbon,à l'attention de Raphael Künzler, Schlossgasse 4, 9320 Arbon, Suisse, Téléphone: 071 447 15 50, Fax: 071 447 15 51, E-mail:

title: Neubau Primarschulhaus Seegarten

description: Ausschreibung 1 BKP 273.1 Schreinerarbeiten Liefern und montieren von Schreinerarbeiten für einen Schulhausneubau mit Sporthalle. Ausschreibung 2 BKP 282.5 Decken und Wandbekleidungen aus Holz Liefern und versetzen von Decken und Wandbekleidungen aus Holz für einen Schulhausneubau mit Sporthalle.

eligibilityCriteria: CHF 0.00 Das Angebot ist für den Auftraggeber wie auch für Anbieter ohne Kostenfolgen.


description: Gegenstand der Submission sind die Holzbauarbeiten Betriebsgebäude, welche im 2018 und 2019 ausgeführt werden. Der Umfang wird detailliert im Leistungsverzeichnis LV beschrieben und wird hier nur in Kurzform wiedergegeben: — Montagebau in Holz Hauptausmasse ca.: — Aussenwandelemente 425 m² — Innenwandelemente 620 m2 — Dachelemente 850 m².

title: Holzbau Betriebsgebäude.

description: Gegenstand der Submission sind die Holzbauarbeiten Betriebsgebäude, welche im 2018 und 2019 ausgeführt werden. Der Umfang wird detailliert im Leistungsverzeichnis LV beschrieben und wird hier nur in Kurzform wiedergegeben: — Montagebau in Holz Hauptausmasse ca.: — Aussenwandelemente 425 m2 — Innenwandelemente 620 m2 — Dachelemente 850 m2.

Abwasserreinigung Oberengadin ARO

street: c/o Abwasserverband Oberengadin


title: Stadtpark - Aufwertung Flussraum Glatt

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 35
Fachliche Eignung in den Bereichen Gewässerrevitalisierung und Parkgestaltung: 40
Auftragsanalyse: 20
Lehrlingsausbildung: 5


name: Gemeinde Schwyz,à l'attention de Beat Herger, Herrengasse 23, 6430 Schwyz, Suisse, Téléphone: 041 819 07 69, E-mail:

title: Neubau Alterszentrum Gemeinde Schwyz

description: Baugrubenaushub und Baumeisterarbeiten für eine Retentionsanlage. Insgesamt 2 Teilanlagen, wovon eine in Beton und eine weitere mit PE-Röhrensystem. Gesamte Anlage mit Vorbereitungsarbeiten, Installation, Aushubarbeiten und Baumeisterarbeiten.

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage Dokumente A-I


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: Bauherrenunterstützung für das Projekt „N08.64-003 BHU EP Brünig Gnoll – Kurve Wacht“.

description: Die Strecke zwischen Brienz und Brünigpass soll instandgesetzt oder verbreitert werden. Das Erhaltungskonzept beinhaltet die Autobahn N08, 3. Klasse im Abschnitt 64 vom Anschluss Brienz bis Brünigpasshöhe. Das Projektgebiet beginnt bei U-Km 37.830 und endet bei U-Km 46.570, was einer Streckenlänge von 8 740 m entspricht. Innerhalb diesem Abschnitt befinden sich insgesamt 17 Kunstbauten, 73 Stützwerke, 29 Schutzbauwerke und 1 Tunnel (Soliwald), welche soweit instandgesetzt oder verbessert werden sollen, dass eine weitgehende Übereinstimmung mit den heute verbindlichen Normen besteht. Die gesamte Bauzeit wird ca. 15 Jahre betragen. Die Kosten für diese Massnahmen betragen ca. 38.25 Mio. Franken. Die Gesamtprojektleitung wird durch das ASTRA, Infrastrukturfiliale Thun, wahrgenommen. Zur Unterstützung der Gesamtprojektleitung wird für die erste Etappe der Realisierungsphase (ca. 6 Jahre) eine externe Bauherrenunterstützung gesucht.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

TMP Bauingenieure AG

street: Bielstraße 10


name: Bau- und Werkkommission Lengnau, à l'attention de Hansjörg Knöpfli,Dorfplatz 1, 2543 Lengnau, Suisse, Téléphone: 032 654 71 05, Fax: 032 654 71 99, E-mail:

title: Le mandat pour le cadastre électrique de la commune de Lengnau est passé de gré à gré à l'entreprise RSW SA, CH-3250 Lyss, selon l'ordonnance sur les marchés publics (OCMP), l'article 7, paragraphe 3, let. f.

description: 1. Sachverhalt Der Beschaffungswert der Dienstleistungen für die Erstellung des Leitungsinformationssystemes Elektro der Gemeinde Lengnau erreicht die Schwellenwerte des Einladungsverfahrens. Unter bestimmten Voraussetzungen können gemäss Art. 7 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16. Oktober 2002 (ÖBV), Aufträge im freihändigen Verfahren vergeben werden, auch wenn die Schwellenwerte des Einladungsverfahrens erreicht werden. Die Gemeinde Lengnau hat beschlossen, dass alle gemeindeeigenen Leitungskatasterwerke Wasser, Abwasser und Elektro nach der Ersterhebung mit identischer Software und vom gleichen Unternehmer nachzuführen sind. Plan- und Sachdaten werden der Gemeinde im Web-Portal online und dadurch einheitlich zur Verfügung gestellt, die Nachführungsarbeiten sind durch ungeteilte Verantwortlichkeiten organisiert. Dazu besitzt die Gemeinde einen Nachführungsvertrag mit der Unternehmerin RSW AG. Die Leitungsinformationssysteme Wasser und Abwasser sind erstellt. Die Gemeinde Lengnau beabsichtigt gemäss ÖBV, Art. 7 Abs. 3 Bst. f, den Auftrag für die Erstellung des Leitungsinformationssystemes Elektro freihändig an die Unternehmerin RSW AG, CH-3250 Lyss, zu vergeben. 2. Begründung für die freihändige Vergabe Die Erstellung des Elektrokatasters durch die Unternehmerin RSW AG ergänzt die bestehenden Leitungsinformationssysteme, deren Online-Publikation im Web-Portal für alle Medien und die Kontinuität in der gleichzeitigen Nachführung aller Gemeindewerke. Die Betreuung der Nachführungs- und Erfassungsaufgaben wird vereinfacht und die Kontinuität der Dienstleistung sichergestellt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: -:
-:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Neubau Alterszentrum am Bach, Verputzarbeiten (innere)

description: Grundputz und Weissputz auf Wände und Decken.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Single-Cell Spatial Transcriptomics


title: Ersatz der Wasserleitung in Luzernstrasse

description: Bauarbeiten für den Ersatz der Wasserleitung in konventioneller Bauweise oder im Berstlining-Verfahren für Gussleitungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 90
Lehrlingsausbildung: 10
Angebotspreis: 90
Lehrlingsausbildung: 10


name: Seeländische Wasserversorgung, Gemeindeverband (SWG)

title: Erweiterung und Teilersatz des Prozessleitsystems

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: deillon delley architectes sàrl, à l'attention de Nicolas Sansonnens,Rue Lécheretta 1, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: ++4126.912.25.51, Fax: ++4126.912.05.51

title: Nouveau bâtiment du Cycle d'Orientation, Pavillon 5. Travaux de menuiserie

description: Agencements et menuiserie courante


title: Zürcher Hochschule der Künste, Toni-Areal, Förrlibuckstrasse 109, 8005 Zürich, BKP 932.2 AV-Studiotechnik, AV Produktion

description: Der Auftrag AV Produktion beinhaltet die technische Ausstattung des Bereichs Film im Rahmen des Projekts Medien-technische Ausstattung im Toni-Areal. Dies beinhaltet hauptsächlich den Ausbau der Film- und Web-TV-Studios und der jeweiligen Regie sowie mobilem Produktionsequipment. Es sind alle Lieferungen und Leistungen zur Erstellung von zeitgemässen, professionellen Audio-/Video-Systemen, bestehend aus vernetzten digitalen Workstations sowie Monitoring-Lösungen und Messgeräten zu erbringen. Die Montage der gelieferten Systeme und Geräte erfolgt in bezugsfertig vorbereiteten, akustisch behandelten Räumen, die Geräte sind zu installieren, zu konfigurieren, in Betrieb zu setzen und die Abnahme mit dem Betreiber durchzuführen.


name: Bau-und Umweltdepartement, Amt für Hochbau und Energie,à l'attention de Thomas Zihlmann, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell, Suisse, Téléphone: 071 788 93 41, E-mail:

title: Neubau Spital Appenzell als ambulantes Versorgungszentrum plus (AVZ+)

documentType: cancellationDetails

description: BKP 233 Leuchten und Lampen

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: Services électricité, énergies et développement durable (SED2) de la commune de Monthey

title: Fourniture de luminaires d'éclairage public ainsi que d'un système de télégestion

description: L'appel d'offres consiste à la fourniture de 740 luminaires LED pour l'éclairage public en remplacement de luminaires à vapeur de mercure utilisés par la commune actuellement et la fourniture d'un système de télégestion de ces luminaires.

street: avenue du Simplon 10


name: Chemin de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, Projets - Projets CEVA

title: CEVA: prestations de coordonnateur sécurité chantier.

street: rue Pellegrino-Rossi, 16

Ecoservices SA

street: Rue de Veyrier 9 bis


name: Ville de Lausanne, Direction des finances et du patrimoine vert, service des parcs et domaines, à l'attention de Julien Rémy,Av. du Chablais 46, 1000 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/315.57.15, Fax: 021/315.50.06, E-mail:

title: Renaturation du lac, aménagement place de jeux, fouille et travaux routiers

description: Réaménagement des berges du lac et cheminements piétonnier Travaux de fouille pour l’eau, l’électricité, l’évacuation des eaux et mise en séparatif Reconstruction routière et piétonne

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce


name: spidercam GmbH,Gewerbestr. 10, 9181 Feistritz im Rosental, Autriche

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Système de caméra sur câbles permettant la caractérisation phénotypique des plantes

description: Système de caméra sur câbles, avec fixation en quatre points, destiné à la recherche agronomique. Le système se compose de quatre treuils fixés au pied de poteaux, lesquels sont situés aux quatre coins du champ d’essais. Les câbles sont fixés au sommet des poteaux à l’aide de poulies. Ceux-ci sont munis d’un capteur dont la position 3D peut être modifiée librement en changeant la longueur des câbles en question. La prise de mesures précises et répétées de la population végétale est rendue possible grâce à la gestion informatique des treuils et du capteur. L’offre du système mentionné ci-dessus comprend l’ensemble du système de gestion des câbles, incluant les treuils, les câbles, les poulies résistantes aux intempéries, le capteur, la caméra-live fixée sur le capteur, le contrôle informatique des treuils, l’ordinateur pour la gestion interactive du capteur et de la caméra-live, le câblage de tous les composants, les logiciels, la livraison, ainsi que la mise en service. Pour plus de détails, se référer au cahier des charges.

eligibilityCriteria: aucunes


name: Fonds für Boden und Wohnbaupolitik, p. A. Immobilien der Stadt Bern

title: Ersatzneubau Stöckacker Süd, BKP 201 Baugrubenaushub

description: BKP 201 Baugrubenaushub: Aushubarbeiten für die drei Gebäude und die Einstellhalle. Im Stöckacker Quartier in Bümpliz an der Bethlehemstrasse entstehen insgesamt 146 neue städtische Mietwohnungen in drei Gebäudekomplexen. Die gesamte Überbauung erfüllt den Minergie P Eco-Standard sowie die Anforderungen der 2'000 Wattgesellschaft. Die gesamte Überbauung wird in drei Etappen von März 2014 bis Februar 2017 erstellt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet eine obligatorische Begehung statt: Wahlweise am 2.12.2013, 14.00 Uhr sowie am 4.12.2013, 14.00 Uhr, Treffpunkt Bethlehemstrasse 153 beim Baustellenzugang West.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (100 %):
- Preis (100 %):


name: Architectes associés Philippe Langel SA arch. dipl. EPFL/SIA - ForBAT SA, à l'attention de Philippe Langel,rue de la Côte 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 968 56 15, Fax: 032 968 56 10, E-mail:

description: Serrurerie générale et barreaudage

description: Serrurerie - portes sécurisées

description: Serrurerie extérieure

title: Amélioration des structures et augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de détention de La Promenade (EDPR)

description: Serrurerie générale et barreaudage, serrurerie portes sécurisées, serrurerie extérieure

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Erneuerung Hofstrasse

description: Ersatz von Abschlüssen und Belägen, Teilersatz Fundation, Neubau von Rohrleitungen für Strom, Grabarbeiten für Wasser und Gasleitungen (inkl. Hausanschlüssen). Ausführung in 4 Etappen unter Verkehr.


title: Gleisbauarbeiten, Neue Perronanlage Bahnhof Meiringen


name: ARGE Bhf Lauterbrunnen c/o Ghelma AG Baubetriebe

title: Los 3 Baumeisterarbeiten Ortbeton, Umgebung Erweiterung Güterumschlagplatz BLM


description: Lieferung, Inbetriebnahme und Schulung von insgesamt 23 Ultraschallgeräten für 11 verschiedene Disziplinen: Triemli: 17Stk. Waid: 6 Stk.

title: Koordinierte Beschaffung Ultraschallgeräte

Stadtspital Triemli

street: Birmensdorferstrasse 497

GE Medical Systems (Schweiz) AG

street: Europa-Strasse 31


description: Die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon und die Gemeinde Buchs planen ein gemeisames Projekt in Form einer Schulraumerweiterung mit Werkzentrum, einer Dreifachturnhalle und einem multifunktionalen Gemeindesaal mit Bibliothek auf dem Areal Petermoos. Das Gesamtprojekt ist in zwei Etappen auszuführen (TP1 und TP2).

title: Erweiterung Schulanlage Petermoos – Beleuchtung allgemein

Itten+Brechbühl AG

street: Schiffbaustraße 2


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

title: Remplacement et achat de nouveaux appareils de communication orale de la gamme Siemens OpenStage (y compris licences de base).

description: Dans le cadre de cet appel d'offres les fournisseurs d'appareils de communication orale de la gamme Siemens OpenStage sont invités à soumettre leurs offres pour des terminaux de communication OpenStage et les licences correspondantes. Pour les détails voir le cahier des charges.

street: Stampfenbachstrasse 69, STB H 11.1

Swisscom (Schweiz) AG

street: Brückenstr. 50


description: Avec le présent appel d'offres, un directeur général (GL) est recherché pour le projet 390060 Total reconstruction (TU) Vispersand — Ackersand. Il sera responsable de la gestion globale et des tâches du planificateur de la construction pour les sous-phases définies de SIA. La section Vispersand — Ackersand à traiter sera rénovée et entièrement reconstruite.

title: Totalumbau Vispersand – Ackersand

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG

street: Bahnhofplatz 7

VWI Ingenieure AG

street: Kiesweg 2


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN

title: SKP 225.25 Spezielle Dämmungen (Schallschutzdämmungen).

description: Dämmarbeiten (Schallschutzdämmungen). Lieferung und Montage inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

street: Industriestrasse 23


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 285.0 Allgemeine Malerarbeiten.

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigen Masterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächen mit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC und Allgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten der Frauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstrakt vorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann in einer ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzung durch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen Schlüsselpersonen:

street: Freiburgstrasse

Bernasconi

street: Terrassenweg 10

Peter Spring AG

street: Im Schoren 4

Orani Malersysteme AG

street: Industriestraße 16a

Frepa AG

street: Südstrasse 8

Egli AG Gips- und Fassadensysteme

street: Längfeldweg 115a

Galfetti Astore AG

street: Bethlehemstraße 38

Maler Pfister AG

street: Güterstraße 50 B

Herren Immobilien GmbH

street: Gfennstrasse 2

Sorrenti AG

street: Freiburgstraße 177a

LTM Martino AG

street: Industriestraße 21

Tekari AG

street: Belpstraße 28


name:
Gemeinde Ittigen
 Abteilung Bau
,à l'attention de Martin Pauli, Rain 7, 3063 Ittigen, Suisse, Téléphone: 031 925 22 47, E-mail:

title: Abfall- und Wertstoffsammlung 01.07.2015 - 30.06.2021

description: Sammlung von Hauskehricht und Wertstoffen und Transport zu den Verwertungsorten


title: Ersatz Datacenter Firewall


title: 2 / Ausbau Bahnhofstrasse Seewen SZ

description: Projektingenieur für Strassenbau mit Gesamtleitung und Bauleitung für die Phasen 41,51,52 und 53. Die Bauleitung übernimmt auch die Koordination der Fachbauleiter Drittwerke. Es wird eine tägliche Baustellenpräsenz der Bauleitung verlangt.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualifikation Schlüsselpersonen: 20
Auftragsanalyse: 20


name: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Mobilität und Planung, Fachstelle Fuss- und Veloverkehr

description: Kantonsweiter Signalunterhalt von regionalen und kantonalen Wanderwegen. Detaillierter Aufgabenbeschrieb siehe Dokument 02 der Ausschreibungsunterlagen.

title: Signalunterhalt Wanderwege

street: Lämmlisbrunnenstrasse 54

St. Galler Wanderwege

street: Sömmerliwaldstrasse 7


name: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: 041 875 26 11, E-mail:

title: K2 Gotthardstrasse, West-Ost-Verbindung (WOV), Teilprojekt 2 (TP2), Knoten Schächen

description: Die Ausschreibung umfasst die Baumeisterarbeiten für die nachfolgend aufgeführten Strassenabschnitte inkl. Werkleitungen und Beleuchtung: 1) Kreisel Schächen inkl. Kreiselarme aus Beton 2) WOV vom Kreisel bis und mit Einfahrt Coop-Tankstelle (inkl. Betonkanal unter Strasse, Stützmauern aus Beton entlang Schächen und beim Hochspannungsmast) 3) Gotthardstrasse Nord vom Kreisel bis zur Langmattgasse/Bürglergrund 4) Separater Fussweg von der Langmattgasse/Bürglergrund bis FC Schattdorf 5) Dorfstrasse vom Kreisel bis zur Steinmattstrasse 6) Gotthardstrasse Süd von der Dorfstrasse bis zur Grünenwaldstrasse

eligibilityCriteria: 1) Die Konkurrenz wird eröffnet, unter Vorbehalt der Projekt- und Budgetgenehmigung der zuständigen Behörden. 2) Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte, nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote oder solche, bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestützt auf Art. 48 lit. a SubV ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Leistungsverzeichnisse abgeändert werden.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Technischer Bericht / Auftragsanalyse: 25
Erfahrung / Referenzen Schlüsselpersonen: 10
Umwelt: 5
Erläuterungen: siehe Submissionsanweisung Ziffer 1.4:


title: Entwässerung Fahrweid, Pumpwerk Länggenbach, Ingenieurleistungen Phasen Ausschreibung, Realisierung

description: Ingenieurleistungen für die Phasen Ausschreibung und Realisierung für den Ausbau des Abwasserpumpwerks Länggenbach. Am bestehenden Abwasserpumpwerk Länggenbach in der Fahrweid, Geroldswil werden zur Erhöhung der Pumpenleistung zwei zusätzliche Schneckenpumpen installiert und ein Anbau an das bestehende Pumpwerk erstellt. In diesem Anbau kommen ein Notstromaggregat, die Motoren der beiden neuen Schneckenpumpen und weitere Installationen zu liegen.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Archäologische Bodenforschung BS (PG11), Umbau und Sanierung, BKP 230 Elektroinstallationen

description: Komplettsanierung der Elektroanlagen: - Ersatz Hauptverteilung - Ersatz Unterverteilungen - Neuverkabelung Starkstrominstallationen - Neuverkabelung Schwachstrominstallationen - Komplettersatz Beleuchtung Dieses Gebäude ist als schützenswerter Bau definiert und wird sanft saniert.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: Bezirksgericht Meilen, Erweiterung Gerichtstrakt

description: Erweiterungsbau des Bezirksgerichts, der über einen unterirdischen Korridor mit dem bestehenden Gebäude auf der gegenüberliegenden Strassenseite erschlossen wird. Lieferung und Montage der Lüftungsanlagen inkl. sämtlicher Apparate, Armaturen, Komponenten und Leitungsnetz.


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

description: Vor- und Bauprojekt für Strassen-, Gleis- und Werkleitungsbauten im innerstädtischen Gebiet. Honorarberechtigte Bausumme Fr. 13,5 Mio.

title: General-Guisan-Quai

street: Werdmühleplatz 3


name: Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service des routes et de la mobilité, à l'attention de Roger Kankwende,Rue du Port-Franc 18, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213155415, Fax: 0213155002, E-mail:

title: Chemin de Vernand-Camares

description: Construction d’une nouvelle route de desserte d’une longueur totale d’environ 220 m, de 3 m. de large avec banquettes de 50 cm de part et d'autre et une place d'évitement située à mi-parcours. Aménagement d’une place de stationnement.

eligibilityCriteria: CHF 60.00 Le dossier d'appel d'offres numérique est téléchargeable sur ce site. Le dossier d'appel d'offres sous format papier sera délivré contre paiement à verser sur le compte de la Caisse communale, CCP 10-395-7, CP 5032, 1002 Lausanne, en précisant la référence du chantier.


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion

title: OF-19-022 Rails et Contre-Rails

description: Diese Ausschreibung dient der Auftragsvergabe für die Beschaffung von Schienen und Radlenker für die SBB AG und die Rhätische Bahn AG (RHB). Die Verträge haben eine Laufzeit von 2 Jahren und 3 Optionen für je 1 weiteres Jahr. Die ge-meinsamen Produkte sind im Offertformular ersichtlich. Der jeweilige Bahnbetrieb wird mit dem Zuschlagempfänger je einen separaten Vertrag abschliessen. Der beigelegte Rahmenvertrag der SBB inkl. AGB und Anhänge gilt inhaltlich vorbehaltlos auch für die Leistungen des Zuschlagsempfängers gegenüber der RHB AG. Die RHB AG schliesst mit dem Zuschlagsempfänger einen entsprechenden separaten Rahmenvertrag inkl. Anhänge ab.

eligibilityCriteria: according to the terms and conditions of the invitation to tender


name: ETH Zürich, Abteilung Immobilien, à l'attention de Daniela Brändle,Binzmühlestrasse 130, 8092 Zürich, Suisse, E-mail:

title: 3026.0152_ETH_ML/FHK_BKP 287 Baureinigung MLN, MLH, ML1

description: Simap 19.12.2020

eligibilityCriteria: Keine


name: Commune de St-Légier-la Chiésaz, bureau technique, à l'attention de M. Harold Olivier,Rte des Deux-Villages 23, 1806 St-Légier, Suisse, Téléphone: 021 943 01 25, Fax: 021 943 01 38, E-mail:

title: Assainissement des canalisations communales et des conduites SI des Chemins du Champ-aux-Lièvres, du Champ-Montaney et au bas de la Route du Tirage à St-Légier-La Chiésaz

description: Travaux de fouilles pour le remplacement des canalisations communales et conduites SI avec la mise en attente pour les riverains et réfection des chaussées.

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au Registre du commerce.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Pour que l’école à horaire continu de Marzili puisse continuer à fonctionner, il faut qu’elle dispose de suffisamment d’espace. En 2009, des experts en protection des biens et des jardins historiques ont élaboré une expertise du site qui, s’appliquant obligatoirement à tous les autres bâtiments, doit être respectée. Dès lors, la seule possibilité est d’ériger une installation provisoire pour l’espace de cinq ans, conformément aux prescriptions des services suivants : Stadtplanung SPA (service de planification), Stadtgärtnerei SGB (jardins de la ville) et Denkmalpflege DPF (service des biens culturels). Livraison, installation et mise en service d’un bâtiment provisoire modulaire clés en main pour cinq ans, en bois (Minergie) sur fondations, y compris mise en service et raccordement aux conduites de service.

description: Um den Betrieb der Tagesschule Marzili aufrecht zu erhalten muss das Raumbedürfnis abgedeckt werden. Über das Areal wurde im 2009 ein denkmal- und gartendenkmalpflegerisches Gutachten erstellt, welches bei allen weiteren Bauten zwingend zur Anwendung kommt und respektiert werden muss. Möglich ist deshalb nur eine temporäre Anlage für den Zeitraum von fünf Jahren, gemäss den Vorgaben der behördlichen Stellen Stadtplanung SPA, Stadtgärtnerei SGB und Denkmalpflege DPF. Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung eines schlüsselfertigen Provisoriums für fünf Jahre in Modulbauweise in Holz (Minergie) auf Fundamente inkl. Inbetriebsetzung und Anschluss an Werkleitungen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Konstruktion: 20
Erscheinungsbild: 10
Auftragsspezifische Referenzen. Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte mit Systembeschrieb inkl. Details der letzten fünf Jahren mit Auskunftspersonen anzugeben.: 10
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigenen Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Denn Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertungen.:
Preis: 60
Konstruktion: 20
Erscheinungsbild: 10
Auftragsspezifische Referenzen. Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte mit Systembeschrieb inkl. Details der letzten fünf Jahren mit Auskunftspersonen anzugeben.: 10
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigenen Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Denn Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertungen.:


name: Etat de Genève Département des infrastructures (DI) Office cantonal des bâtiments (OCBA)

description: Rénovation et surélévation du collège Rousseau — lot 211.1 Échafaudages.

street: Boulevard de Saint Georges 16

Echami Echafaudages SA

street: Chemin de Morglas 14


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Quartier des Genêts (1725) génie civil, enrobés bitumineux

description: Travaux de génie civil et enrobés bitumineux. Estimation : CHF 660'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: 722.09 Mauersanierung Untervaz Baumeisterarbeiten

description: Instandsetzung Mauerwerk 530 m2


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

title: Energieverbund Zürich-Altstetten und Höngg, Tiefbauarbeiten Höngg, Paket 7 (a,a2,b,c)

description: Im Gebiet Zürich-Altstetten und Höngg entsteht ein neuer Energieverbund zur Wärme und Kälteversorgung. Als Energiequelle für den Energieverbund Zürich-Altstetten und Höngg (EVAH) wird die Abwärme des Klärwerks Werdhölzli KWH) sowie die Abwärme aus der Klärschlammverbrennung KSV) genutzt. Im Rahmen des EVAH (www.ewz.ch/altstetten) sollen Wärme- und Kälteleitungen im Gebiet verlegt werden. Die Energie soll mittels Leitungsnetzen je nach gewünschtem Energiemix (Anergie, Wärme, Kälte) in den Quartieren verteilt werden. Gegenstand der Ausschreibung sind die Tiefbauarbeiten und Beihilfe zum Rohrverlegen für Wärmeleitungen in den Abschnitten Winzerhalde, Bombachhalde, Langfachweg, Limmattalstrasse, Frankentalerstrasse sowie diversen Hausanschlüssen.

eligibilityCriteria: Es sind 3 Referenzen der letzten 5 Jahre anzugeben die in Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind. Gefordert sind: Tiefbauarbeiten von Fernwärmeleitungen im städtischen Gebiet. Die Referenzen müssen in den letzten 5 Jahren vollzogen sein. Die Bausumme pro Referenz muss mindestens CHF 1'000'000.00 betragen.


title: KZO Kantonsschule Zürcher Oberland, 8620 Wetzikon, Sanierung Wärmeerzeugung, -verteileranlagen und BWW

description: Die bestehende Wärmeerzeugung, die Haupt- und Unterverteilstationen und die Gebäudeautomation werden komplett ersetzt. Die BWW-Bereitung erfolgt NEU über Wärmepumpen mit Photovoltaikanlage.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly

description: Fourniture et pose de parquets massifs.

eligibilityCriteria: définies dans cahier des charges.


description: Gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäss Leistungsverzeichnis.

title: 211 Baumeister

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Schulgemeinde Wattwil-Krinau

street: Grüenaustrasse 7


name: Armasuisse Office Fédéral des Systèmes de Conduite, Télématiques et d'Instruction (OFCTI)

street: Kasernenstrasse, 19

IDS Scheer (Schweiz) AG

street: Papiermühlestrasse, 73


title: Kantonsspital Graubünden VoWLAN Infrastruktur

description: Aufgrund eines Neubaus sowie der Erneuerung von bestehenden Gebäuden plant das Kantonsspital Graubünden ein neues, flächendeckendes WLAN einzuführen. Definierte Business Services des Spitals sollen zukünftig über das neue WLAN übertragen werden. Die Ausschreibung beinhaltet Lieferung, Aufbau, Migration und Betrieb einer WLAN Infrastruktur auf dem Campus des Kantonsspital Graubünden.

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen.


name: GNS Gesundheitsnetz See Postfach 88, 3280 Murten

title: Gipserarbeiten

description: Verputzarbeiten/Leichtbauwände

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


description: La république et canton de Genève, agissant par sa centrale commune d'achats souhaite trouver un fournisseur capable de livrer des timbres, coussins encreurs et encres pendant toutes la durée contractuelle.

title: Appel d’offres public pour l’acquisition de timbres, coussins encreurs et encres, au travers d'un catalogue géré en punchout avec de la personnalisation pour la République et Canton de Genève

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937


title: Teilsanierung Haustechnik /Ersatz Lüftungsanlage Schadausaal

description: Ersatz der Lüftungsanlage Schadausaal

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Oberingenieurkreis I, à l'attention de P. Pizzoferrato,Schlossberg 20, Postfach, 3602 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, URL http://www.bve.be.ch/tba

title: Erneuerung Ausrüstung Spiezwilertunnel - Los 3, Energieversorgung und Diversanlagen

description: Lieferung, Montage, Programmierung und Inbetriebsetzung der kompletten Energieversorgung und der Überwachungsanlage Divers. Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Fachkompetenz der Schlüsselpersonen: 20
Projektorganisation: 10
Montageprogramm und Lieferungen: 10
Angebotspreis: 60
Fachkompetenz der Schlüsselpersonen: 20
Projektorganisation: 10
Montageprogramm und Lieferungen: 10


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de CAIB VD-GE,Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Scanners de lames pour l'institut de Pathologie du CHUV

description: Acquisition de scanners de lames destinés à l'institut de Pathologie du CHUV

eligibilityCriteria: Français


title: 20-070 Bügelschrauben Fahrleitung


title: Neubau Primarschulhaus Krämeracker, BKP 242, 243, 246

description: Das Projektareal ist eine unbebaute Parzelle (Krämeracker) in direkter Nähe zum bestehenden Sekundarschulhaus. Das Projekt besteht aus zwei Gebäuden, dem viergeschossigen unterkellerten Schulhaus und dem halb eingesenkten Turnhallengebäude mit einer Doppelturnhalle und einem Mehrzwecksaal im Erdgeschoss. Wärmeverteilung: Die Wärmeerzeugung inkl. der Warmwassererzeugung wird von einem Contractor erstellt. Dessen Zentrale befindet sich im Untergeschoss des Schulhauses Richtung Turnhallengebäude. Der Contractor erzeugt die benötigte über eine Wärmepumpe, die von der kalten Fernwärme (Abwärme aus der nahe gelegenen ARA) erzeugt wird. Als Redundanz wir ein gasbetriebener Heizkessel eingebaut. Lüftung Gasheizkessel Contractor: Der Zuluftventilator für den Gasheizkessel und die Brandschutzklappe beim Zentraleneintritt werden vom Contractor geliefert. Die Stromversorgung und die Ansteuerung dieser Komponenten erfolgt ebenfalls durch den Contractor. Der Zuluftkanal vom Aussenluftschacht bis zur Zentralengrenze ist vom Lüftungsunternehmer zu erstellen (in dieser Ausschreibung enthalten). Lüftungskonzept: Die beiden Gebäude werden im Wesentlichen natürlich über die Fenster belüftet. Mechanisch belüftet werden nur die gefangenen Räume wie Duschen, Garderoben, und die Räume im Untergeschoss. Dazu die Gastroküche und der Mehrzwecksaal.

eligibilityCriteria: gemäss Submissionsunterlagen


description: Die Kantonspolizei Bern sucht einen Anbieter, welcher professionell geowissenschaftliche, raumbezogene Daten verarbeiten und analysieren und diese für die Nutzer zugänglich machen kann. Der Anbieter erstellt Layer und entwickelt Geoinformationssysteme sowie Orientierungssysteme für den Einsatz von Polizei- und Rettungskräften im Kanton Bern.Dies umfasst insbesondere folgende Dienstleistungen:– Erstellung von Kartenprodukten– Bereitstellung und Aktualisierung von GIS-Daten– Erstellung, Aufbereitung, Konfigurierung und Anpassung von GIS-Layern– Einbindung von GEO-Daten via Webservice– Bereitstellen von Kartenausschnitten– Support, Auskünfte, Mithilfe Problembehebung in fachlicher Hinsicht

title: GIS Partner

Kantonspolizei Bern

street: Waisenhausplatz 32


title: Poste HT/MT de Courtepin — Lot EM — Cellules 72,5 kV, 31,5 kA, isolées à l'air pour montage intérieur.

description: Poste HT/MT de Courtepin, fourniture de 7 cellules 72,5 kV, 31,5 kA, isolées à l'air pour montage intérieur.

Groupe E SA Direction Services Energie

street: Route de Morat 135

ABB Schweiz AG

street: Rue du Grand -Pré 2a


title: Audio-Video Support: Service- und Supportleistungen für die effiziente und qualitativ hochwertige Bearbeitung von Störungsmeldungen von Audio und Video Hardware (ohne Software)

description: Die UZH beabsichtigt, Service- und Supportleistungen für die effiziente und qualitativ hochwertige Bearbeitung von Störungsmeldungen von Audio und Video Hardware (ohne Software) zu beschaffen. Es werden ein bis drei kompetente Dienstleister gesucht, der in Ergänzung zu den internen Leistungen der Gruppe AV-Services, im Rahmen der Störungsbehebung bei AV-Anlagen unterstützt. Aufgrund spezifischer Gegebenheiten von AV-Anlagen in Hörsälen und Seminarräumen wird ein flexibler, zuverlässiger und reaktionsschneller Dienstleister ermittelt, der über eine breite anlageübergreifende Expertise verfügt. Die Kooperation zwischen der Gruppe AV-Services inklusive ihrer Schnittstellen und den externen Dienstleistern wird auf fünf Jahre ausgeschrieben.

awardCriteriaDetails: gemäss Pflichtenheft:


name: Herter & Wiesmann Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de M. Samuel Grossenbacher,Place des Anciens-Fossés 2, 1814 La Tour-de-Peilz, Suisse, Téléphone: 021 944 98 54, E-mail:

description: Réaménagement routier de la Route du Village, mise en séparatif par la pose de collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires, remplacement de la conduite d'eau potable et de défense incendie, construction d'un trottoir et abaissement de la chaussée sous le pont des TPC


name: Département fédéral des affaires étrangères DFAE

title: Planification, construction et démontage "Pavillon suisse Expo 2025 Osaka" pour la période du 09.01.2023 au 13.04.2026 en Suisse et à Osaka

description: Vom 13. April bis 13. Oktober 2025 findet in Osaka eine Weltausstellung der Kategorie A statt. Für die Projektierung, die Planung, den Bau und den Rückbau des Schweizer Pavillons sucht Präsenz Schweiz einen Totalunternehmer, welcher die notwendigen Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen abdeckt.

eligibilityCriteria: Aucunes

awardCriteriaDetails:
ZK1 Gesamtkonzept/Architektur/Inhalte: 40
ZK2 Realisierungsprozess, Plausibilität: 5
ZK3 Projektorganisation und Qualitätsmanagement: 5
ZK4 Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit: 20
ZK5 Preis: 30
Erläuterungen: Die Details zur Bewertung der Zuschlagskriteriien sind im KBOB-Formular 8d_d unter Punkt 2.10. aufgeführt.:

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Divisione delle costruzioni Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione,à l'attention de Arch. Sven Canonica, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 27 77, Fax: +41 91 814 27 39, E-mail:

title: Fornitura di un veicolo porta attrezzi (tipo Unimog)

description: Veicolo tipo Unimog U530 (o veicolo equivalente)

eligibilityCriteria: I concorrenti interessati sono invitati ad annunciarsi utilizzando l'apposito modulo d'iscrizione reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina "Iscrizione" L'iscrizione è riservata ai commercianti di veicoli professionisti

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: d4 atelier d'architecture SA, à l'attention de Dominique Dériaz,avenue de Rumine 9, 1005 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: COMPLEXE SCOLAIRE BOIS-MURAT - Construction d'une salle de gymnastique double et d'un nouveau bâtiment scolaire

description: Afin de répondre à l'augmentation du nombre d'élèves et du besoin en places d'accueil parascolaire, la Commune d'Epalinges a décidé de réaliser une extension du complexe scolaire Bois-Murat. Le projet consiste en la démolition et construction des bâtiments A et D, à l'exception des abris PC existants.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents de l'appel d'offres.


description: Lagergestelle

description: CNS Einrichtung

description: Abwäscherei/Tropfspüle

description: Kühlgeräte

title: BKP 258-01 Kücheneinrichtung (CNS)

description: Kücheneinrichtung aufgeteilt in 4 Lose; die Vergabestelle behält sich vor, den Auftrag in Lose aufzuteilen. Teilangebote und Angebote für einzelne Lose werden nicht akzeptiert.


title: Rechberggarten Erneuerung, Projekt Nr. 31243

description: Gärtnerarbeiten (ohne Pflanzenlieferung)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine Kosten


title: Neuer Trockenaustrag für Klärschlammasche aus dem Drehrohr

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines Systems zur Kühlung, sowie mechanischen und pneumatischen Förderung von Klärschlammasche aus einem Drehrohr in ein Silo. Zudem Einrichtung am Silo zum Verladen der Asche in Silofahrzeuge.

eligibilityCriteria: Die obligatorische Begehung der Anlage der ERZO findet für alle Anbieter am Montag, den 30.01.17 statt. Beginn: 14:00 Uhr, Dauer bis ca. 17:00 Uhr


name: Centrale municipale d'achat et d'impression

title: ExEco_A1.

description: La présente procédure vise l'acquisition de prestations d'entretien et de maintenance de 4 écoles de la Ville de Genève.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Contrôles et qualité des prestations:
Organisation du soumissionnaire et qualifications du personnel:
Références:
Développement durable:

street: Rue Pierre-Fatio 17

Net Inter SA

street: Chemin François-Furet 61

DORA-Nettoyage Sarl

street: Carrefour du Bouchet 1

Honegger SA

street: Chemin de Maillefer 37


name: Groupement d'architectes Philippe Peclard Rolle Fournier-Maccagnan Bex

title: Site scolaire du Martinet, construction d'un nouveau bâtiment «D». CFC 283.2 Faux-plafonds métalliques.

description: Construction d'une école de 16 classes avec salle de gym, bibliothèque scolaire et publique, un centre socio-culturel et une école de musique.

street: P/A rue du Nord 4


name: Association d'architectes Vukoja Goldinger Architekten GmbH & Tekhne SA, pa. Tekhne SA

title: CORSIER- CFC 241- Forages Géothermiques.

description: Travaux de forages géothermiques pour la réalisation de quatre immeubles sur l'écoquartier de Prés-Grange, Corsier.

street: Place de Cornavin 12


title: 1ère étape de viabilisation du plan de quartier « Renens Entrepôts »

description: La description des ouvrages est détaillée ci-dessous par partie d'ouvrage : - EU/EC : travaux de fouilles de longueur environ 680 m pour réalisation du réseau eaux usées et eaux claires de la première étape de viabilisation. - Rampes 1 + 2 + 3 : travaux de génie civil pour réaliser les rampes d'environ 1'700 m2 de surface cumulée. Ces travaux consistent à terrasser jusqu'au niveau du fond de forme, poser un géotextile tissé, 50 cm de grave et une couche d'enrobé d'ACT 22S, ép. 10 cm. - BR3 : travaux de génie civil et de béton armé pour exécution du bassin de rétention n°3 de volume de rétention 220 m3 selon plan 13009-101, 102 et 105. Ces travaux consistent à mettre en place une enceinte de palplanches autour du bassin projeté, et à terrasser à l'intérieur de cette enceinte jusqu'au niveau du fond de forme. Le bassin est ensuite réalisé selon le plan de coffrage. La parafouille est remblayée et le rideau de palplanches est retiré. Mur : le mur de soutènement existant depuis le bâtiment Fenaco (ECA 3098A) jusqu'à l'accès actuel du futur quartier des entrepôts de longueur environ 70 m est prévu d'être démoli.Travaux de transformation et reconstruction des bâtiments sous exploitation de la gare, certaines parties d'ouvrages et les façades historiques étant conservées. Déroulement du chantier prévu en deux phases principales successives de travaux. La grande majorité des travaux prévus n'est pas en relation avec l'activité ferroviaire. Au total le projet comporte environ 27 600 m2 de planchers bruts, resp. 112 780 m3 SIA. La soumission ne comporte qu'un seul lot et 6 objets : - EU/EC : Génie civil pour eaux usées et eaux claires - Rampe 1 : Génie civil pour réaliser la rampe n°1 - Rampe 2 : Génie civil pour réaliser la rampe n°2 - Rampe 3 : Génie civil pour réaliser la rampe n°3 - BR3 : Génie civil pour réaliser le bassin de rétention n°3 - Mur : Génie civil pour démolition du mur de soutènement existant

Immobilier développement Ouest

street: Place de la Gare 1, CP 345


title: Standortvernetzung Liegenschaften Gemeinde Allschwil

description: Erschliessung der in den Ausführungsbestimmungen zur Ausschreibung aufgeführten Gebäude mit einer Breitbandinfrastruktur und Bereitstellung eines IP Routing zwischen diesen Gebäuden mit einer garantierten Bandbreite. Redundante Internetanbindung am Standort der Gemeindeverwaltung.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 60
ZK 2: Technische Ausgestaltung & Option: 30
ZK 3: Referenzprojekte: 10
Erläuterungen: Aufgrund der in den Ausschreibungsunterlagen genannten Kriterien.:


name: Abwasserverband Buchs-Sevelen-Grabs,à l'attention de Alain Fischer, Langäulistrasse 26, 9470 Buchs, Suisse, E-mail:

title: Rohrinstallationen mit Armaturen

description: Lieferung und Montage von Rohrleitungen, Schweissfittings und Armaturen, Leitungsmaterial V2A und V4A. Für Abwasser-, Klärschlamm- und Klärgasleitungen.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona

awardCriteriaDetails:
Critère 1: Prix:
Critère 2: Organisations et analyse des tâches:
Critère secondaire 2.1.: Organigramme, qualifications et expériences:
Critère secondaire 2.2.: Analyse des ressources et leur emploi:
Critère secondaire 2.3.: Analyse du mandat:
Critère 3: Plan gestion qualité:
Critère secondaire 3.1: Concept gestion qualité:
Evaluation du critère prix::
L’offre la plus économique reçoit la note maximale (5 points) pour le critère prix,:
Si le prix d’une offre est supérieur au double (200 %) de l’offre avec le prix le plus bas,:
L’offre recevra 0 points,:
La notation des offres intermédiaires sera effectuée de façon linéaire,:
En considérant aussi les décimales.:
Pour l’évaluation des critères "organigramme et analyse des tâches" et "Plan gestion qualité", vaut la ponctuation suivante::
0 = non-évaluable:
1 = très mauvais:
2 = insatisfaisant:
3 = satisfaisant:
4 = bon:
5 = très bon:
- Pour l’évaluation du critère 2 et, en particulier, le critère secondaire 2.1., on considère aussi les décimaux.:
- Pour l’évaluation des critères secondaires 2.2. et 2.3., ainsi que pour le critère 3, on ne considère que les points entiers.:

street: Via C. Pellandini 2


title: Université de Neuchâtel - assurance maladie collective perte de gain.

description: Assurance maladie collective perte de gain (contrats de travail de droit privé).

Kessler & CO SA, M. Luy Nguyen Tang

street: rue Pépinet 1, CP 6648


name: Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

description: Lieferung und Montage einer Wärmepumpe

title: Energie Areal Empa Eawag BKP 242 Heizung Kälte (Wärmepumpe)

description: Lieferung und Montage einer Wärmepumpe

street: Überlandstraße 129


title: Solaranlagen auf kantonal genutzten Gebäuden

description: BKP 339 PV-Anlagen


title: Frohburgstrasse

description: Ingenieurleistungen: Vorprojekt, Bauprojekt, Ausführungsprojektierung, Bauleitung Honorarberechtigte Bausumme: 4,8 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau sowie im Werkleitungsbau


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

description: Systèmes de conteneurs normalisés, montage sur châssis de camion incl. Systèmes de conteneurs normalisés avec système de manutention de conteneurs intégré, montage sur châssis de camion 8x8 et/ou 8x6*4 incl.

description: Remorque à superstructure interchangeable, avec chariot. Remorque spéciale à 2 essieux pour le transport de caisses mobiles et de conteneurs ISO.

title: Systèmes de transport pour conteneurs amovibles et conteneurs ISO

description: Le présent appel d’offres concerne uniquement les systèmes de conteneurs normalisés avec système de manutention de conteneurs, montage sur châssis de camion incl., ainsi que les remorques à superstructure interchangeable, avec chariot, liés aux systèmes de transport. L’acquisition des différents systèmes de transport doit être coordonnée ou regroupée de sorte à réduire les frais dans les domaines acquisition, maniement, utilisation et logistique/entretien.

street: Rodtmattstrasse 110


name: STADT BADEN Planung und Bau,à l'attention de Julius Schulz, Rathausgasse 5, CH-5401 Baden, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 200 82 89, E-mail:

title: Sekundarstufenzentrum Burghalde, Baden: BKP 358.3 Buffetanlage

description: Buffetanlage für die Mensa der neuen Schulanlage Burghalde in Baden.


name: Geosud SA, à l'attention de Jean-Cyril Favre,Rue de Gruyères 53, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: 026 919 81 50, Fax: 026 919 81 51, E-mail:

title: Liaison Chéseau-Bouleyres - Travaux de génie civil

description: Exécution de réseaux enterrés

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Ville de Lausanne, direction des sports et de la cohésion sociale, à l'attention de Robert Mohr,Ch. des Grandes-Roches 10, case postale 243, 1000 Lausanne 18, Suisse, Téléphone: +41 21 315 14 04, Fax: +41 21 315 14 19, E-mail:

title: Stade Olympique - Création d'une piste d'échauffement d'athlétisme

description: Stade Olympique, sur terrain annexe, réalisation d'une surface d'échauffement pour la pratique de l'athlétisme.


name: Officine Rigamonti SA,Via Baragie 2, 6594 Contone, Suisse

title: N02, 120065, EP OT, EP Osttangente Basel / Los 2a Tunnelbeleuchtung inkl. Steuerung

description: Aufgrund der Zeichenbeschränkung dieses Eingabefeldes wird der detaillierte Projektbeschrieb unter Punkt „4.5 sonstige Angaben“ aufgeführt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
ZK2.1 Technische Ausführung, Auftragsanalyse, Systemkonzept;: 20
ZK2.2 Terminprogramm, Ressourcenplanung, Plausibilität, Optimierung;: 10
ZK2.3 Qualitätskonzept;: 10
ZK3: ORGANISATION, RISIKOANALYSE, SCHLÜSSELPERSONEN;: 10
unterteilt in::
ZK3.1 Projektorganisation, Personal, Qualifikation;: 8
ZK3.2 Risikoanalyse;: 2
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Schlans Belagsarbeiten

description: Fräsen 1'800 m2; Belag ACT/AC 160 t

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien: