title: MFH Wuhrmatt - Totalunternehmer-Submission mit Präqualifikation

description: Erstellen eines MFH mit sechs Wohneinheiten in konventioneller Bauweise im Minergie-P Standard inkl. Planungsleistungen ab Ausführungsplanung (teilweise bereits geleistet). Angebote von Gesamtdienstleistern.

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen "Informationen zur Präqualifikation"


name: Direction des systèmes d'information et de communication

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

description: Acquisition et maintenance de logiciels SAP. Le montant estimatif du marché, sur quatre ans, s'élève à CHF 800 000.- hors TVA. Le choix des logiciels SAP est lié à des contraintes de compatibilité et de redondance avec l’existant, de partage des outils de gestion et de supervision, de disponibilité des connaissances et de personnel technique qualifié.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Prix:
Quantité et qualité des références (en cas d'égalité de prix uniquement):

mainProcurementCategory: goods

street: 25 rue du Stand

countryName: CH

initiationType: tender


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

documentType: awardNotice

title: A53 Kreisel Betzholz / 117-006 UF Affeltrangerstraße.

description: — Anpassung Straßengeometrie (inkl. Unterbau/Belag);— Instandsetzung Kunstbaute;— Erstellen Gefälle;— Anpassungen Leitschranken;— Lärmschutz.Abbruch Belag 500 t,HDW / Reprofilierung Beton 300 m²,Entwässerungsleitugen / -rinne 100 m,Arneiten Konsolkopf 20 m²,Betonarbeiten 30 m³,Leitschranke 70 m²,Asphalt 500 t,Walzasphalt 150 t,Fundationsschicht 450 m³,Schüttung Misapor 300 m³.

mainProcurementCategory: works

street: Walcheplatz 2

Oberholzer Bauleistungen AG

street: Techcenterstraße 10


name: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS)

description: Commercialisation des espaces publicitaires à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules de TRAVYS SA

title: CONCESSION D’AFFICHAGE

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

street: Quai de la Thièle 32 - CP387


title: Baumeisterarbeiten, Neue Perronanlage Bahnhof Meiringen

description: - Behinderten- und kundengerechter Ausbau des Bahnhofes mit einem stirnseitigen, gleisunabhängigen Perronzugang sowie einer Haus- und Mittelperronanlage. - Neubau Bahntrasse bis und mit Vorschotterung exkl. Gleisbau - Schaffung von Wartezonen (Wartekabine im Mittelperron) sowie Beleuchtung der Perronanlage - Neubau eines MIB Perrons im direkten Anschluss an das zb Perron Hauptmengen: Aushub: ca. 230 m3 Kabelschutzrohre: ca. 950 m1 Perronwinkel / Winkelplatten: ca. 720 m1 Asphalt: ca. 600 to1 Kiessand: ca. 1300 m3 Fundamente FL/SA/Beleuchtung: ca. 50 Stk. Fundamente Wartehalle / Infowand / Velounterstand: ca. 4 Stk.

eligibilityCriteria: 10.12.2008 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Tunnel LEB Lausanne-Chauderon-Union Prilly Technique ferroviaire

description: Réalisation d'un nouveau tracé à double voie entre les gares LEB et Lausanne-Chauderon et Union -Prilly. Le marché Techfer couvre le périmètre suivant: Voie ferrée ballastée et sans ballast et dalle flottante; Ligne de Contact entre Lausanne-Chauderon et Union Prilly; Système de ventilation: système de désenfumage du nouveau tunnel LEB; Systèmes basse tension: alimentation électrique MT/BT, éclairage, détection incendie, contrôle d'accès, fibre optique, interphonie et extension du réseau LAN, généphone, second œuvre BT (signalétique; portes coupe-feu; main courante; traversées de voie); Gestion Technique Centralisée: système de supervision et contrôle-commande des systèmes de ventilation et basse tension du nouveau tunnel. Le soumissionnaire doit nommer un chef de projet général qui sera responsable de l'intégration des différents systèmes du marché Techfer.

eligibilityCriteria: L'adjudicateur ne prendra en considération que les offres provenant de soumissionnaires suisses ou étrangers dont le siège se trouve dans un des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accessibilité à leurs marchés publics, qui respectent les conditions de participation, à savoir les offres qui sont arrivées dans le délai imposé signées et datées, présentées dans la lanque imposée, libellées en francs suisses, accompagnées des pièces administratives et financières dûment complétées, dans la forme et à l'adresse fixées. En cas de doute sur la recevabilité d'une offre, l’adjudicateur procédera à une vérification plus approfondie.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Entreprise Belloni SA,rue des Moraines1, 1227 Carouge (GE), Suisse

name: CLR architectes sa,rue des vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: Trois immeubles de logements, surfaces commerciales et garages souterrains

description: Enduits plâtres, Cloisons en plaques de plâtre, Papiers peints & Peintures

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I

title: 10444 / Erneuerung Zulgstrasse, Steffisburg


currency: CHF

name: Stadt Winterthur Departement Bau, Tiefbauamt, Verkehrswege

title: Wieshofstrasse/Wässerwiesenstrasse Arealüberbauung BVK Kanalumlegung 1. Etappe

description: Das Tiefbauamt verlegt die Kanalisation vom Überbauungsgebiet der BVK in den öffentlichen Grund. In der ersten Etappe wird der Regenüberlauf angepasst, ein neuer Kanal in der Eulachstrasse erstellt, die Eulach gequert sowie ein Teil der Kanalisation in der Wässerwiesenstrasse erstellt.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Vectur S.A.,Rue de l'Industrie54, 1030 Bussigny-Lausanne, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Rénovation du Collège de St-Roch

description: Projet de restauration et de transformation du collège de Saint-Roch destiné à valoriser l’architecture historique et à l’adapter à l’usage contemporain. Montant DG TTC: CHF 394'000.-

eligibilityCriteria: Français


name: Kanton Luzern Dienststelle Informatik,à l'attention de Michael Niederberger, Ruopigenplatz 1, 6015 Luzern, Suisse, E-mail:

title: Rechenzentrums-Dienstleistungen: Zwei Colocation Standorte

description: Im Rahmen dieser Ausschreibung wird ein Generalunternehmer ermittelt, welcher - die Standorte für zwei RZ des Kantons Luzern und des LUKS für die nächsten fünf Jahre (ab Zurverfügungstellung des ersten Standortes) zur Verfügung stellt (Colocation) - die Verbindung zwischen dem ersten Colocation-Standort (RZ 1) und dem bestehenden RZ-Standort der DIIN in Rathausen in Phase 1, zwischen RZ 1 und dem zweiten Colocation-Standort (RZ 2) für die DIIN in Phase 2 sowie zwischen den Colocation Standorten und den bestehenden Standorten der DIIN als Dienstleistung bereitstellt (Connectivity für DIIN), - als Option die Verbindung zwischen RZ 1 und dem bestehenden RZ-Standort des LUKS in Nottwil in Phase 1, die Verbindung zwischen RZ 1 und RZ 2 für das LUKS in Phase 2 sowie zwischen den Colocation Standorten und den bestehenden Standorten des LUKS als Dienstleistung bereitstellt (Connectivity für LUKS).

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, I-AEP-ENG-UMV-RWT

description: Le mandat de soutient environnemental au maître d’ouvrage (SEMO) permettra un suivi des phases d’études, de préparation des travaux, des chantiers ainsi que de la remise en état des différents secteurs.Le respect de la législation environnementale relative aux travaux constitue également un objectif prépondérant aux yeux du maître d’ouvrage. Les principes de qualité sont les suivants:— suivi rigoureux de toute la documentation environnementale du projet;— gestion économique du projet garantissant la maîtrise des coûts;— communication efficiente et transparente entre le responsable du SEMO et le MO;— défense des intérêts du MO;— coordination entre les différents intervenants du domaine environnement;— respect du planning des appels d’offres, des études et des travaux.

title: Soutien environnemental au maître d’ouvrage / tunnel de Ligerz / doublement de la voie

street: Avenue de la Gare 43

IC Infraconsult AG

street: Kasernenstrasse 27


title: Umbau Kultur Casino Bern, BKP 365, Bühnenanlagen

description: Die vorliegende Ausschreibung betrifft den Neubau der Bühne im Grossen Saal (18 x 12 – 15 m), optional die Bühne im Burgerratssaal (5 x 9 m) und optional den Pianolift. Diese Angaben haben nur informativen Charakter. Der Unternehmer kann daraus keinerlei Ansprüche ableiten.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Schlüsselpersonen: 10
Funktionalität der Bühne: 20
Erläuterungen::
Preis: (das Angebot ist in CHF abzugeben), inkl. alle Optionen:
Schlüsselpersonen: Angaben siehe Ausschreibungsunterlagen:
Funktionalität der Bühne: Angaben siehe Ausschreibungsunterlagen:
Preisbewertung:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 40% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 = genügende Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung:
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die ganze Note ohne Dezimalstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Stadt Zürich, Organisation und Informatik

title: Installationen für die VoIP4zuerich Migration


name: voestalpine Schienen GmbH,Kerpelystraße 199, 8700 Leoben, Autriche

name: BLS Netz AG,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

description: Kurz- und Langschienen Profile: 46E1, 54E2 Stahlgüte: R400HT oder vergleichbar

description: Kurzschienen Profile: 60E1, 60E2 Stahlgüte: R260, R350HT

description: Kurzschienen Profile: 54E2, 54E6 Stahlgüte: R260, R350HT

description: Kurzschienen Profil: 46E1 Stahlgüte: R260, R350HT

description: Langschienen Profile: 46E1, 54E2, 54E6, 60E1, 60E2 Stahlgüte: R260, R350HT, R400HT oder vergleichbar

title: Beschaffung Schienen

description: Ziel der Ausschreibung ist es, einen oder mehrere Anbieter für Schienen zu finden, welche die voraussichtlich geplanten Schienenbedarfe für die Jahre 2018, 2019 und 2020, mit einer Option auf Verlängerung um jeweils 1 Jahr für 2021 und 2022, nach den technischen Anforderungen der BLS Netz AG, fertigen und liefern. Aus der Ausschreibung soll jeweils ein Rahmenvertrag für Lieferungen hervorgehen, welcher die Qualität und Termintreue garantiert.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Lösungskonzept:: 40
Gesamte Wirtschaftlichkeit:: 35
Diverses:: 15
Referenzen:: 10


title: Sekundarschulanlage Lärchen Münchenstein / Ergänzung und Sanierung, Lüftungsanlagen

description: Lüftungsarbeiten: Erstellung der gesamten Lüftungsinstallation inkl. Lieferung und Montage.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 70
ZK 2: Referenzen des Anbietenden (Qualität): 30


description: BKP 211 Baumeisterarbeiten.

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten.

BGS & Partner Architekten AG

street: Schönbodenstrasse 4

Toneatti AG Jona

street: Stampfstrasse 50


title: NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino – Support au Maître d’Ouvrage BHU et direction générale des travaux OBL

procurementMethodDetails: Procedura aperta


description: Ersatz der bestehenden Durchleuchtungsanlage mit einer neuen Durchleuchtungsanlage inklusive digitaler Subtraktionsangiographie.

title: Durchleuchtungsanlage mit digitaler Subtraktionsangiographie (DSA)

Departement B&I KSSG

street: Rorschacherstrasse 95


title: Servicedienstleistung und Störungsbehebung an Strassenverkehr-Erfassungssystemen - Wartungsleistungen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: 5200 Brugg, Obergrütweg, Im Hegel und Badstrasse Erneuerung Werkleitungen, Kanalisation und Strasse

description: Gemäss Unterlagen


description: Messa a disposizione di agenti di sicurezza per la conduzione del traffico sulle strade cantonali, biennio 2022-2023 - ZONA SOPRACENERI

description: Messa a disposizione di agenti di sicurezza per la conduzione del traffico sule strade cantonali, biennio 2022-2023 - ZONA SOTTOCENERI

title: Concorso per la messa a disposizione di agenti di sicurezza per la conduzione del traffico sulle strade cantonali, biennio 2022-23

description: Conduzione del traffico, quantitativi in base a quanto esposto nella documentazione di gara.

eligibilityCriteria: I concorrenti interessati devono annunciarsi utilizzando l'apposito modulo di iscrizione reperibile sul sito del committente www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina "Iscrizione"


title: Bahnhofplatz Süd, Instandstellung und Neugestaltung; Neubau des Busdaches (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Das neue Busdach weist einen trapezförmigen Grundriss von 50 m Länge und 30 m Breite auf. Im exzentrisch angeordneten Pfeilerelement wird zukünftig die Mobilitätszentrale integriert. Das neue Dach stellt eine anspruchsvolle Stahlbaukonstruktion bezüglich Tragwerke und Korrosionsschutz dar. Im Weiteren wird die grosse Dachfläche als lichtdurchlässige Glaskonstruktion ausgebildet, während die Untersichten mit Lochblechen verkleidet werden. Damit die Arbeiten auch bei jeder Witterung ausgeführt werden können, sind eine Arbeitsbühne und eine beheizte Einhausung vorgesehen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Mandat blanchisserie du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie

description: Le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie réalise un appel d'offres portant sur la fourniture (linge plat, vêtements professionnels, etc...), le traitement de ce linge et l'entretien de linges spécifiques (vêtements des patients/résidants, linge privé du CNP, etc...)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quand à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accoord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer


name: Dénériaz SA Sion,Route de Riddes101, 1950 Sion, Suisse

name: Office cantonal de la construction du Rhône (OCCR3),Rue des Creusets 5, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: 027 606 35 20, E-mail:

title: 3ème correction du Rhône - Mesure anticipée I de Granges / Mesure technique - Renforcement de digue (Génie civil)

description: • Travaux de renforcement de digue par mise en place de palplanches sur une longueur de ~765m • Réfection de chaussée

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Sanierung und Erweiterung Schulhaus Widacher BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt allen verlangten Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.


name: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de Winterthour,à l'attention de Offre : N03/70 KER, alimentation en eau d'extinction provisoire, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: 070191 N03/70 Kerenzerbergtunnel Erstellung einer provisorischen Löschwasserversorgung

description: Die bestehende Löschwasserversorgung im Kerenzerbergtunnel garantiert nicht mehr die erforderliche Funktionstüchtigkeit und Zuverlässigkeit für einen Feuerwehreinsatz. Die Löschwasserleitung ist im Bankett eingelegt und in einem sehr schlechten Zustand. Mit einer neuen provisorischen Löschwasserversorgung soll die heutige Versorgungssituation im Kerenzerbergtunnel bis zur Fertigstellung der Gesamterneuerung sichergestellt werden. Der Neubau der provisorischen Löschwasserleitung erfolgt zwischen dem Portal Gäsi (km 163.800) und dem Portal Tiefenwinkel (km 169.400) und beinhaltet den Bau einer neuen Löschwasserleitung welche am Tunnelgewölbe montiert wird. Die Löschwasserversorgung erfolgt aus den bestehenden Reservoirs. Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: PREIS: 60
ZK 2: BAUPROGRAMM: 10
ZK 3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 10
ZK 4: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: ARA Zermatt: BKP 265 Hebeanlagen

description: Lieferung und Montage von Krananlagen in bestehende Felskaverne ARA Zermatt: - Einschienenkräne (2.5 t) - Deckenlaufkräne (2.5 t, 2.0 t)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Vergleichspreis: 60
Leistungsfähigkeit des Anbieters: 20
Qualität der angebotenen Produkte: 10
Qualität der Offerte: 10
Vergleichspreis: 60
Leistungsfähigkeit des Anbieters: 20
Qualität der angebotenen Produkte: 10
Qualität der Offerte: 10


name: CSD Ingénieurs SA, à l'attention de Simon Turrillo,Chemin de Montelly 78, case postale 302, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41216207004, E-mail:

title: Rénovation du collège de Vauvilliers

description: Le présent projet consiste en l’assainissement général et énergétique du collège de Vauvilliers aux standards Minergie P. L’architecte - planificateur général aura pour mission de développer le projet de l’ouvrage puis piloter la rénovation conformément à la norme SIA 102, de la phase 21 à la phase 53.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Zur Evaluation eines auftragnehmenden Architekturbüros wird ein selektives Planerwahlverfahren mit offener Dossierselektion ausgeschrieben. Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Gemeinde als Bauherrschaft einen zuverlässigen Partner für die weitere Planung des Bauvorhabens.

title: Planerwahlverfahren Neubau Werkhof und Feuerwehrdepot

procurementMethod: selective

Stauffer & Studach AG

street: Alexanderstrasse 38


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Zoé Bonomi,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Bâtiment celluaire et bâtiment annexe sur site Crêtelongue, Granges CFC 273 - Menuiserie

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Seeufergestaltung Oberägeri, Teilbereich Seeplatz – Umgebung, Gärtner- und Tiefbauarbeiten.

description: Sanierung und Umgestaltung von Platz- und Parkflächen sowie Schaffung von neuem Spielbereich im Zuge der Umgestaltung des Seeplatzes.Vorgesehene Arbeiten:— Rückbauarbeiten bestehende Beläge, Einbauten und Spielgeräte;— Voll- oder Teilausbau Fundationsschichten (ca. 1 800 m²);— Geotextilien (ca. 1 800 m²);— Grabenaushub und Verlegung Kabelkanal- und Entwässerungsrohre bis DN 150;— Lieferung und Versetzen von Abschlüssen aus Beton- und Naturstein;— Aufprofilierung Kiesschichten;— Einbau ungebundene Fundationsschichten (ca. 900 m³);— Erstellung Pflasterflächen für Schwerlastbetrieb (ca. 170 m²);— Asphaltbeläge (ca. 120 m²);— Liefern und Versetzen von Spielplatzgeräten;— Oberboden- und Pflanzarbeiten einschl. Lieferung;— Erstellungspflege an Bäumen und Sträuchern.

Appert Zwahlen Partner AG

street: Zugerstraße 4


name: Hôpital du Valais - Direction Générale - Projets stratégiques

description: Hôpital du Valais - Site de Sion - Projet d'extension - Soumission Portes coulissantes automatiques

title: Hôpital du Valais - Site de Sion - Extension - Soumission Portes coulissantes automatiques

street: Av. du Grand-Champsec 86

Charles-Philippe Righini

street: Rue de l'Ancienne Pointe 38


currency: EUR

name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur / Energie

street: Industriestrasse 1

ABB Schweiz AG

street: Brown Boveri Strasse 5


description: Chaque année, l’administration fédérale attribue des contrats de service externes d’une valeur comprise entre 40 000 000 et 50 000 000 de francs à quelque 6000 personnes salariées appelées bénéficiaires d’honoraires. Ceux-ci occasionnent des frais administratifs importants car, selon le droit des assurances sociales, l'administration fédérale est considérée comme un employeur et est donc responsable du versement en bonne et due forme des cotisations aux assurances sociales. L’externalisation de l’administration des salaires des bénéficiaires d’honoraires doit garantir un décompte conforme à la loi des cotisations aux assurances sociales, à l’assurance-accidents et à la caisse de pensions et éviter de coûteuses adaptations du système d’information pour la gestion des données du personnel de l'administration fédérale (IGDP). Le fournisseur actuel peut soumettre une offre.

title: (18032) 614 administration des salaires des bénéficiaires d‘honoraires

Office fédéral du personnel (OFPER)

street: Eigerstrasse 71

name: projet (1103) 614 Travelcard de la Confédération

BDO AG

street: Hodlerstraße 5


title: Mörigen, Knoten Kantonsstrasse /Unterdorfstrasse Strassenbau

description: Tief- und Wasserbauarbeiten Mörigenkurve

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Umwelt/Ökologie, Projektanalyse: 30
Schlüsselpersonen: 20


name: ARGE Cellere AG / Weibel AG c/o Cellere AG Zürich

name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N01/46,48 / N04/08, 110029 – F4 GE VII Beläge

description: Die Stammstrecken der N01 befinden sich seit nunmehr 40 Jahren in Betrieb. Die Stammstrecken sind durch hohes Verkehrsaufkommen belastet und weisen in zahlreichen Abschnitten Belagsschäden in Form von Rissen und Deckbelagsschäden auf. Infolge des Umfangs der Schäden können diese nicht durch den baulichen Unterhalt instand gesetzt werden. Um die Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit der Anlage zu gewährleisten, sind überbrückende Massnahmen (üMa) und Instandsetzungen erforderlich. Auf der N01/46,48 zwischen Brüttiseller Kreuz und Verzweigung Winterthur Nord sind ab Mitte Juli bis Mitte September 2015 die folgenden Hauptleistungen umzusetzen: 1) Trag-, Binder- und Deckschichten lokale Instandsetzungen HGT-Einbrüche (ca. 250 to). 2) Einbau DSK 6 zweischichtig in Etappen (ca. 31‘000 m2). 3) Verguss Belagsrisse (ca. 32‘000 m). 4)Fugen aus Polymerbitumen mm 15x35 bis 25x45 (ca. 350 m). 5) Definitive Markierung: Zweikomponenten Kaltplastik strukturiert, weiss. Die Bauarbeiten auf der N01/46, 48 erfolgen unter Verkehr. Die temporäre Verkehrsführung (Spurabbauten) wird jeweils zu Beginn der Nachtarbeiten (21.30 Uhr bis 22.00 Uhr) durch die GE VII eingerichtet. Die Arbeiten können ausschliesslich von 22.00 Uhr bis 04.30 Uhr ausgeführt werden. Anschliessend erfolgt der Rückbau der temporären Verkehrsführung durch die GE VII (04.30 Uhr bis 05.00 Uhr). Auf der N04/08 zwischen Verzweigung Winterthur Nord und Anschluss Adlikon sind ab Mitte Juli bis Ende August 2015 die folgenden Hauptleistungen umzusetzen: 1) Flächige Instandsetzungen, Einbau SDA 8, Klasse A mit SAMI (ca. 8‘100 m2). 2) Instandstellung Knotenbereiche Anschluss Adlikon. 3) Definitive Markierung: Zweikomponenten Kaltplastik strukturiert, weiss. Die Bauarbeiten auf der N04/08 erfolgen unter Verkehr. Die temporäre Verkehrsführung (Spur-abbauten) wird jeweils zu Beginn der Nachtarbeiten (20.00 Uhr bis 20.30 Uhr) durch die GE VII eingerichtet. Die Arbeiten können ausschliesslich von 20.30 Uhr bis 04:30 Uhr ausgeführt wer-den. Anschliessend erfolgt der Rückbau der temporären Verkehrsführung durch die GE VII (04.30 Uhr bis 05.00 Uhr).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: DETAILLIERTES BAUPROGRAMM: 20
- Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr.:
ZK3: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
- Technischer Bericht inkl. Auflistung im Vordergrund stehende Aufgaben und Risiken inkl. Massnahmen.:
- Schlüsselpersonen (Baustellenchef und Chefpolier).:
- Konzept und Darstellung Arbeitsabläufe.:
- Baustelleneinrichtungen.:
ZK4: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS: 10
- Gliederung, Darstellung Bauprogramm und Bauabläufe, Nachvollziehbarkeit, Transparenz.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: DETAILLIERTES BAUPROGRAMM: 20
- Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr.:
ZK3: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
- Technischer Bericht inkl. Auflistung im Vordergrund stehende Aufgaben und Risiken inkl. Massnahmen.:
- Schlüsselpersonen (Baustellenchef und Chefpolier).:
- Konzept und Darstellung Arbeitsabläufe.:
- Baustelleneinrichtungen.:
ZK4: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS: 10
- Gliederung, Darstellung Bauprogramm und Bauabläufe, Nachvollziehbarkeit, Transparenz.:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Le présent appel d’offres porte sur la fourniture, l’installation, la mise en service, la formation des utilisateurs et la maintenance de dispositifs de perfusion modulaires (pousse seringues, pompes à perfusion, stations d’accueil) et leurs consommables associés.

title: Solution de perfusion modulaire pour les HUG

street: Avenue de la Roseraie 70


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, Filiale Winterthur

title: UPlaNS – N03/70 Kerenzerbergtunnel UeMa, Signalisationssteuerung

description: Dans le cadre du concept de maintenance du tunnel du Kerenzerberg, le système de régulation complet de régulation de la signalisation doit être remplacé par des mesures transitoires. Genre des travaux principaux : - Fourniture, montage des régulations locales et de la régulation de la signalisation de 150 signaux avec: 1 pc. ordinateur du domaine (SPS), plan directeur des processus; 1 pc. systè-me de régulation d’urgence; 3 pc. régulation des installations (SPS), plan directeur des gruppes; 25 pc. régulations locales - Tests et mise en service

eligibilityCriteria: Selon le dossier d’appel d’offre.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1. PREIS: 40
ZK2. QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG: 40
- Technische Ausführung (Technischer Bericht): 20
- Projektspezifische und verständliche Unterlagen: 10
- Bauprogramm mit Optimierungspotential: 10
ZK3. ORGANISATION: 15
- Fachkenntnisse und Verfügbarkeit Schlüsselpersonal: 5
- Projektorganisation: 5
- Qualifikation des Schlüsselpersonals: 5
Projektleiter:
Chefmonteur:
Pro Schlüsselperson sind 2 Referenzobjekte aus den letzten 10 Jahren anzugeben. Es können auch Referenzobjekte angegeben werden, die durch die Schlüsselperson bei einem früheren Arbeitgeber:
massgebend bearbeitet wurden oder aber bereits in den Referenzen der Firma aufgeführt sind.:
ZK4. QM-KONZEPT: 5
- Qualitätsverfahren, Qualitätsmanagement: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die:
Bewertung linear.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Schlecht; ungenügend bzw. unvollständig:
2 = Ungenügend; Angaben ohne Bezug zu Projekt / lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = Genügend; erfüllt Minimalanforderungen:
4 = Gut; über Minimalanforderungen:
5 = Sehr gut; Qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1. PREIS: 40
ZK2. QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG: 40
- Technische Ausführung (Technischer Bericht): 20
- Projektspezifische und verständliche Unterlagen: 10
- Bauprogramm mit Optimierungspotential: 10
ZK3. ORGANISATION: 15
- Fachkenntnisse und Verfügbarkeit Schlüsselpersonal: 5
- Projektorganisation: 5
- Qualifikation des Schlüsselpersonals: 5
Projektleiter:
Chefmonteur:
Pro Schlüsselperson sind 2 Referenzobjekte aus den letzten 10 Jahren anzugeben. Es können auch Referenzobjekte angegeben werden, die durch die Schlüsselperson bei einem früheren Arbeitgeber:
massgebend bearbeitet wurden oder aber bereits in den Referenzen der Firma aufgeführt sind.:
ZK4. QM-KONZEPT: 5
- Qualitätsverfahren, Qualitätsmanagement: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die:
Bewertung linear.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Schlecht; ungenügend bzw. unvollständig:
2 = Ungenügend; Angaben ohne Bezug zu Projekt / lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = Genügend; erfüllt Minimalanforderungen:
4 = Gut; über Minimalanforderungen:
5 = Sehr gut; Qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Gemeindeverband Pflege und Betreuung Schwarzenburgerland

title: Neubau Pflegeheim Riffenmatt, Gemeinde Guggisberg

description: Architekturleistungen für den Neubau des Heims in Riffenmatt mit: - Räume für Stützpunkt Spitex - Insgesamt 18 Pflegeplätze in 18 Einzelzimmern - Funktions- und Nebenräume - Verkehrsflächen - Umgebung Umfassend Vorprojekt, Bauprojekt, Auflageprojekt, Realisierung inkl. Bauleitung und Abschluss

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung des Anbieters bei Projekten im Gesundheitsbereich: 30
Kostensicherheit: 25
Preis des Angebots: 25
Termintreue und Qualitätssicherung: 20
Erfahrung des Anbieters bei Projekten im Gesundheitsbereich: 30
Kostensicherheit: 25
Preis des Angebots: 25
Termintreue und Qualitätssicherung: 20


name: Ortsbürgergemeinde Aarau, Stadtbauamt, Sektion Hochbau, à l'attention de Jacqueline Suter,Rathausgasse 1, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 836 06 61, E-mail:

title: Aarenau, Wohnüberbauung Baufeld 6, Aarau

description: Bodenbeläge in Holz

eligibilityCriteria: Gem. den Ausschreibungsunterlagen


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description: Albisstraße (Rifferswil), Strassenraumgestaltung, hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen, Instandstellung Straße;Ingenieurdienstleistungen für die SIA-Phasen 31 (Vorprojekt) bis und mit 53 (Inbetriebnahme/Abschluss)Detaillierter Leistungsbeschrieb vgl. Ausschreibungsunterlagen

description: Ingenieurdienstleistungen Rifferswil, Albisstraße.

street: Walcheplatz 2

HOLINGER AG

street: Neugasse 136


name: Association pour l'épuration des eaux usées de Sierre et environs

description: — Maîtrise d'œuvre des travaux d'extension de la station d'épuration de Noës pour le traitement des eaux ainsi que le traitement des micropolluants; — Coordination technique générale du projet;— Mise en place de la méthode BIM pour la gestion et conduite du projet et assurer les rôles de manager BIM et de coordinateur BIM;Durant la durée des travaux, la station d'épuration devra rester en service.

title: Extension de la STEP de Noës et traitement des micropolluants — prestations d’ingénierie sectorielle — coordination technique, traitement des eaux usées et micropolluants

description: Extension de la STEP de Noës et traitement des micropolluants, prestations d’ingénierie sectorielle, coordination technique, traitement des eaux usées et micropolluants.

street: Sur la Croix 13

RWB Vaud SA

street: Route de Lausanne 17


title: (b22003-1) Berne, Guisanplatz 1, extension du centre administratif, 2e étape / CFC 215.2

description: Das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL baut am Guisanplatz 1 Bern in Etappen ein neues Verwaltungszentrum. In der ersten Etappe wurden die Gebäude 1, Gebäude 1A und Gebäude 1B erstellt. In der 2. Etappe wird ein weiterer Büroverwaltungsbau Gebäude 1D erstellt. Der Neubau wird nach dem Standard «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS» und «Minergie-P-ECO®» umgesetzt. Die Baukosten werden mit rund CHF 100 Mio. veranschlagt.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Beschaffungsverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Preis: 75
ZK 2 Fachkompetenz Schlüsselperson:
- ZK 2.1 Gesamtprojektleiter/in: 3
- ZK 2.2 Baustellenchef/in: 2
ZK 3 Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem (PQM): 5
ZK 4 Nachhaltigkeit: 5
ZK 5 Qualitätsnachweise:
- ZK 5.1 Fenster-/Fassadenbau: 3
- ZK 5.2 Natursteinbekleidungen: 2
ZK 6 Bauprogramm des Anbieters: 5
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "(b22003-1)_BKP 215.2_Bauleistung Bestimmungen WTO" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


title: Planungsdienstleistungen Auswahl eines Büros für Ausarbeitung öffentlicher Gestaltungsplan für das Quartier Herti und Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens

description: Auswahl eines Büros, das auf der Grundlage des öffentlichen Gestaltungsplanes Bülach Nord einen öffentlichen Gestaltungsplan für das Quartier Herti ausarbeitet und das Auflage- und Einwandverfahren abwickelt. Zudem ist ein Wettbewerbsverfahren bzw. ein Vorgehen mit Erteilung eines Studienauftrags durchzuführen. Weitere Leistungen sind im Pflichtenheft (Teil I der Ausschreibungsunterlagen, Ziffern 2 und 3) festgehalten.

eligibilityCriteria: gemäss den Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Ufficio del catasto e dei riordini fondiari,à l'attention de Claudio Frapolli, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 0918143572, E-mail:

title: Rinnovamento catastale nel comune di Coldrerio, lotto 4

description: Rinnovamento catastale della misurazione ufficiale nel comune di Coldrerio lotto 4

eligibilityCriteria: Possono partecipare alla gara d'appalto soltanto ingegneri geometri iscritti nel registro federale degli ingegneri geometri o persone giuridiche che dispongono di un proprio ufficio di misurazioni diretto da un ingegnere geometra iscritto nel citato registro federale. È esclusa la possibilità di presentare offerte comuni da parte di più ditte consorziate. È richiesta la padronanza della lingua italiana (parlata e scritta). L'offerente deve garantire, nell'ambito del suo ufficio, le misure tecnico – organizzative necessarie per la gestione dei dati della misurazione ufficiale (artt. 83 - 85 OTEMU). Rimangono riservate le altre condizioni generali d'appalto contenute nel capitolato d'oneri.


name: Centrale commune d'achats, à l'attention de Secrétariat,Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres public pour le renouvellement de l'infrastructure téléphonique CISCO

description: La République et canton de Genève, soit l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique, souhaite renouveler son infrastructure téléphonique CISCO. La Centrale commune d'achats est chargée de lancer et de mener la présente procédure d'appel d'offres public pour trouver un fournisseur capable d'offrir les licences, le matériel et les services recherchés, conformément au présent dossier d'appel d'offres et à ses annexes.

eligibilityCriteria: Seuls peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre : 1. Attestations sociales (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a. attestation AVS / AI / AC / APG / LAMat; b. attestation LAA; c. attestation LPP. 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum 15 jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b. attestation de l’OCIRT 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’attestation suivante : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. si le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source, attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée. Il s’agit de la déclaration suivante : a. déclaration annexée au présent dossier d’appel d’offres. 5. Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel.


name: Universitätsspital Basel Rechtsdienst & Compliance Sekretariat

description:
Im Areal des Universitätsspitals Basel (USB) soll eine thermische Vernetzung entstehen (Abwärme, Kälte, Elektro und Heisswasser), welche das gesamte Areal mit Energie versorgen. Für das dafür vorgesehene Leitungspaket wird ein Werkleitungstunnel/Energieleittunnel (ELT) erstellt.
Die Abwärme- und Kälteleitungen sowie Elektrotrasse sind zum Zeitpunkt der Heisswasserinstallationen bereits montiert.
Die Ausschreibung umfasst:
— Heisswasserleitung im ELT (Anschluss IWB, Anschluss OP West und Anschluss Küche VELF).

title: Neubau ELT West – BKP 243 Heisswasser im Werkleitungstunnel.

street: Klingelbergstraße 23


name: Hospice général Service immobilier, à l'attention de Richard McAllister,Route des Acacias 54, 1227 Acacias, Suisse, E-mail:

title: Rénovation cité Carl-Vogt

description: Soumission de stores toiles verticaux. Rénovation d'un ensemble de 5 blocs d'immeubles locatifs de 8 étages sur rez chacun, abritant en totalité 445 appartements et reliés par des arcades commerciales et des garages.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Rhätische Bahn AG,à l'attention de Martin Luzio, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Suisse, Téléphone: 081 288 61 28, E-mail:

description: BKP 364 Krananlagen UDA EG Los 1

description: Ausschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

title: Landquart, TP A3, Ausbau Werkstattinfrastruktur; BKP 364 Krananlagen UDA EG Los 1

documentType: cancellationDetails

description: Gemäss Beilagen

eligibilityCriteria: Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b21023-11) Construction d’un nouveau centre fédéral d’asile (CFA) au Grand-Saconnex, Genève / CFC 258

description: Der Bauherr strebt die Errichtung eines neuen Bundesasylzentrums in der Gemeinde Grand-Saconnex an, in unmittelbarer Nähe des Flughafens, in rund 20 Minuten ab dem Stadtzentrum Genf und dem Bahnhof Cornavin mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Bauherr legt ausserdem grössten Wert auf die Umsetzung der «Strategie nachhaltige Entwicklung» des Bundesrates namentlich im sozialen, wirtschaftlichen und Umweltbereich.

eligibilityCriteria: Das vorliegende Vergabeverfahren untersteht dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1), der entsprechenden Verordnung (VöB, SR 172.056.11) sowie den vorliegenden Bestimmungen über das Vergabeverfahren für Bauaufträge.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Nettopreis exkl. MWST:
- ZK1.1 Preis netto exkl. MWST der Kücheninstallation: 40
- ZK1.2 Preis netto exkl. MWST für die Wartung der Kücheninstallation für die Dauer von zwei Jahren: 5
ZK2 Referenzen des Unternehmens:
- ZK2.1 Referenz 1 > Formular 3a: 10
- ZK2.2 Referenz 2 > Formular 3b: 10
ZK3 Nachhaltigkeit:
- ZK3.1 Aktionen der Anbieterin > Formular 4: 5
- ZK3.2 Massnahmen auf der Baustelle > Formular 4: 10
ZK4 Organisation der Intervention:
- ZK4.1 Planung > Formular 5a: 10
- ZK4.2 Ressourcen > Formular 5b: 10
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "00_(b21023-11)_258_marche_constr_dispositions OMC" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Rutsch SA,2, ch. du Champ-des-Filles, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

name: Ville de Genève - Département de l'aménagement et des constructions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable des soumissions,4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Ancien Manège (1621TI) ferblanterie, couverture


name: Office fédéral de l'agriculture OFAG, secteur produits animaux et élevage

title: (1232) 708 Acquisition de boucles auriculaires pour le marquage des animaux à onglons pendant les années 2013 à 2017

description: L’offre comprend les prestations suivantes à fournir:— la livraison de marques auriculaires en plastique pour les bovins (y compris des modèles spéciaux pour les races d’Hérens et d’Evolène), ovins, caprins et porcins, ainsi que pour le gibier, appartenant à l’ordre des artiodactyles, détenu dans des parcs,— la livraison des marques auriculaires en plastique pour les ovins, caprins et porcins, de race naine,— l’impression permanente des marques auriculaires,— l’établissement d’annexes et de bordereaux de livraison qui doivent être joints à la marchandise envoyée,— le commissionnement et l’envoi des marques auriculaires commandées,— la notification électronique à l’exploitant de la base de données sur le trafic des animaux de la production et de la livraison,— la mise à disposition gratuite, dans le local de l’exploitant de la base de données sur le trafic des animaux, d’une installation appropriée pour l’impression des marques auriculaires vierges; Des échantillons doivent être mis à disposition gratuitement à des fins de test en même temps que le dépôt de l’offre.

street: Mattenhofstrasse 5

name: Projet (1389) 708 ordonnance sur le bétail de bocherie

Caisley International GmbH

street: Harderhook 31

countryName: DE


name: Gemeinde Wettingen, Bau und Planungsabteilung

description: Die Arbeiten beinhalten BKP 285.1 Innere Malerarbeiten, NPK 675 Beschichtungen auf Betondecken, Beschichtungen auf Weissputzwänden, Betonlasuren in allen Treppenhäusern, Bodenbeschichtungen in Technik und UG Räumen und Wandbeschichtungen in Technik und UG Räumen.

title: Sanierung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

street: Alberich Zwyssig-Straße 76


name: Neubau Glaubten-Areal / Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich

title: Neubau Glaubten-Areal, BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall

description: BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall. Rund 350 Fenster und Fenstertüren. Herstellung und Montage.

eligibilityCriteria: Deutsch


street: Holzikofenweg 36

Allreal Generalunternehmung AG

street: Zieglerstrasse 53


title: Lärmschutzprojekte in der Stadt Zürich

description: Gemäss den Vorgaben des Umweltschutzgesetzes (UGS) und der Lärmschutz-Verordnung (LSV) sind die Anlagehalter von Strassen verpflichtet, diese Anlagen bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW) zu sanieren. Sind Massnahmen an der Quelle nicht möglich oder nicht ausreichend, sind Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg zu prüfen. Die Planung und Durchführung der einzelnen Lärmsanierungsprojekte läuft unter der Federführung des Tiefbauamtes. Dieses leitet auch die Arbeitsgruppe Lärmschutz, in welcher alle beteiligten Ämter (Umwelt- und Gesundheitsschutz, Tiefbauamt, Amt für Städtebau, Grün Stadt Zürich) vertreten sind. Für die vertiefte Abklärung der Machbarkeit sowie der Ausarbeitung dieser Massnahmen, welche sich teilweise in städtebaulich anspruchsvoller Umgebung befinden, wird ein externes Planungsteam bestehend aus BauingenieurInnen, ArchitektInnen, LandschaftsarchitektInnen und AkkustikerInnnen.

eligibilityCriteria: Bewerben können sich Planerteams bestehend aus Bauingenieurwesen, Architektur, Landschaftsarchitektur und Aktustik.


name: Stadt Zürich Grün Stadt Zürich Abteilung Beschaffung

description: Totholzentfernung für die Stadt Zürich - Region Süd 2023-2027

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

street: Beatenplatz 2

Wick Baumpflege GmbH

street: Im Bol 32

Baumpflege Signer AG

street: Oberer Berg 8


title: Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wandermatte, Wabern

description: Baugrubenaushub für Schulhaus, Turnhalle und Kindergarten

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Eignungskriterien. Unter anderem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Das Formular Angaben zur Unternehmung, insbesondere die Selbstdeklaration, muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Die allgemeinen Bedingungen (AB), Ergänzungen zu den "Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten", Norm SIA 118 sowie die besonderen Bestimmungen der Bauherrschaft (BB) müssen datiert und unterzeichnet sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis 100%:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen.:
Angebotspreis 100%:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen.:


name: Commune de Genthod, à l'attention de Michel Soutter,Rue du Village 37, 1294 Genthod, Suisse, E-mail:

title: Nouveau centre de vorie à Genthod

description: Génie civile aménagements extérieurs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Lieferung eines neuen Kranrückeschleppers

description: Lieferung eines Kranrückeschleppers gemäss Pflichtenheft

awardCriteriaDetails:
Erfüllung der Vorgaben gemäss Pflichtenheft: 40
Preis: 20
Qualität, Verarbeitung, Garantiefristen: 15
Standort für Service- und Unterhaltsarbeiten mit Ersatzteillager: 20
Referenzen: 5


name: a-rr. sa, à l'attention de Jean-Patrick Chatelain,Place Saint-François 2/ CP 7264, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 317 00 71, Fax: +41 21 317 00 79, E-mail:

title: Rénovation Beausobre IV (théâtre, Arems, COV) appel d'offre - CFC 358 - agencement et équipements de cuisine

eligibilityCriteria: Français


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: NMR-Spektrometer 400 MHz mit DNP und Klystron


name: MGI Partenaires Ingénieurs Conseils SA,Avenue Gérard-Clerc 6, 1680 Romont, Suisse, Téléphone: +41266521415, Fax: +41266521414, E-mail:

title: PED Derrière la Grange

description: Route d'accès : 1100 m' EU : 1850 m' EC : 2100 m' Adduction : 2000 m' Services

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions du dossier d'appel d'offres


description: Die Auftragnehmerin sammelt die Altkleider und -schuhe der Stadt Bülach.

title: Sammlung Alttextilien Stadt Bülach

Stadt Bülach / FRIEDLIPARTNER AG

street: Nansenstrasse 5


name: INGE Wyberstutz c/o Casutt Wyrsch Zwicky AG

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N13 EP07 Hinterrhein Nord – Cassanawald Süd, Planer Trassee und Kunstbauten.

description: La portion de la N13, jonction Hinterrhein nord– Cassanawald sud, comprise approximativement entre les km 52 510 et 53 580, a été mise en service en 1967 avec le tunnel du San Bernardino. L'ouvrage a été fortement sollicité suite à l'augmentation du volume de trafic, à l'utilisation de sel d'épandage et au vieillissement usuel. Les ouvrages d'art et la chaussée doivent donc subir une réfection. De plus, les installations ne satisfont partiellement plus aux exigences actuelles notamment en termes de largeur des voies de circulation et de guidage du trafic.Il est donc prévu d'effectuer une réfection totale sur un tronçon partiel d'environ 1,5 km de long. Cette rénovation sera effectuée en étroite coordination avec le tronçon partiel voisin N13 EP06 aire de repos – Hinterrhein nord. De plus, la demi-jonction de Hinterrhein nord et la route cantonale H13 du côté de la montagne (route italienne) doivent également être prises en compte dans le projet.Dans le cadre du projet d'entretien, le tronçon sera modernisé en termes de construction et de technique de sécurité pour respecter les lois, normes et directives actuelles ainsi que les derniers progrès techniques. Les directives des manuels techniques de l'OFROU doivent notamment être respectées.Un concept d'entretien a déjà été élaboré pour ce projet. Le mandat faisant l'objet de l'appel d'offres comprend toutes les autres prestations de planificateur pour l'élaboration du projet, l'appel d'offres et la réalisation jusqu'à l'achèvement du projet pour le tracé, les ouvrages d'art et les équipements d'exploitation et de sécurité (EES).Les tâches du planificateur général reposent en principe sur le «Manuel pour les prestations de conception de projet» de l'OFROU et la norme SIA 103. Elles sont par ailleurs spécifiées dans le descriptif de prestations.Quantités principalesConception du projet: env. 16 200 heures.Appel d'offres: env. 2 300 heures.Réalisation: env. 8 500 heures.Mise en service / achèvement: env. 1 300 heures.DélimitationLes prestations suivantes ne font pas partie du présent appel d'offres ou sont couvertes par d'autres mandats:— prestations de maître d'ouvrage, assistance du maître d'ouvrage incl.,— élaboration des bases Environnement / suivi environnemental de la phase de réalisation,— élaboration des bases Dangers naturels,— mesures d'urgence concernant le pont à flanc de coteau de Wyberstutz (surveillance par technique de mesure, clinomètre),— examens géologiques et élaboration des bases.La coordination de ces travaux et l'élaboration technique des éventuelles mesures en résultant doivent être cependant garanties dans le cadre du mandat faisant l'objet du présent appel d'offres.* Le descriptif des tâches du projet de contrat / des documents de l'offre pour prestations de mandataire s'applique en principe.

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants ont du être joints au dossier d'offre (prédéfini).:
CA1: COMPETENCES ET REFERENCES DES PERSONNES CLE SPECIFIQUES AU MANDAT:
avec la subdivision suivante::
- Chef de projet 12%:
- Chef de projet suppléant 8%:
- Spécialiste en ouvrages d'art 10%.:
CA2 : ANALYSE DES TACHES ET PROPOSITION D'APPROCHE:
avec la subdivision suivante::
- Analyse des tâches 15%:
- Approche prévue, calendrier, pertinence de l'organisation 15%.:
CA3: CONCEPT DE GESTION DE LA QUALITE / ANALYSE DES RISQUES:
CA4: PRIX:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas.:
Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule).:
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
NOTATION DES AUTRES CRITÈRES DE QUALITÉ,L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés.:
Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
TOTAL DES POINTS: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Via C. Pellandini 2a

street: Sägenstr. 97


name: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung,à l'attention de Andrea Schmid, Gräubernstrasse 18, 4410 Liestal, Suisse, E-mail:

title: Evaluation einer neuen Kernapplikation Versicherung

description: Beschaffung und Einführung einer neuen Kernapplikation für die Verarbeitung diverser Versicherungsprodukte, Stammdaten und Schätzungen durch die Fachbereiche der BGV.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
Finanzielle Leistungsfähigkeit: 30
Organisatorische Leistungsfähigkeit: 30
Fachliche Leistungsfähigkeit: 40


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de Sylvain Moritz,Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

description: Rénovation du Centre Sportif Cantonal d'Ovronnaz (CSCO) Bâtiment B01 : Logement Bâtiment B02 : Salle de gymnastique Bâtiment B03 : Halle d'athlétisme

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art.15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg

title: Neubau Campus Moos BKP 111-201

description: Die Ausschreibung beinhaltet: - das Roden im Baubereich (innerhalb umzäunter Baustelle) - Abbrüche und Demontagen des bestehenden Gebäudes und Aussenanlagen - Baustelleneinrichtung (Umzäunung Baustelle und provisorische Zufahrten) - Pfählung unterhalb Bodenplatte vom Neubau - Baugrubenabschlüsse zur Baugrube vom Neubau - Wasserhaltung zum Baugrubenaushub - Baugrubenaushub für Untergeschoss vom Neubau

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Benzinpumpen

description: Die Logistikbasis der Armee (LBA) ist für die Belieferung von Benzinpumpen zu Gunsten der Schweizer Armee verantwortlich. Damit die LBA dieser Verantwortung gerecht werden kann, soll zu Gunsten des Bedürfnisträgers die Versorgung mit Benzinpumpen sichergestellt werden.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Lambda technique d'isolation Lausanne S.A.,Avenue de Sévelin28-32, 1004 Lausanne, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Quartier des Fiches - Nouveau collège

description: Quartier des Fiches - Construction d'un collège primaire, d'un APEMS et d'une salle de gym VD2 Montant devisé TTC: 378'000.- CHF


title: BAV 22418 Wohnsiedlung Unteraffoltern I+II

description: Ersatz Wärmeerzeugung und Fernleitungen BKP 24 Heizungsanlagen


title: BKP 281.0 Unterlagsboden

description: siehe Offertunterlagen


title: H417a Instandsetzung Überführung Alvaschein, Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 90 mm 130 t; AC 8 N 30 mm 60 t; Abschlüsse aus Natursteinen 46 m; AC T 16 N 50 mm 24 t; Abdichtungen PBD 220 m2; Ungebundenes Gemisch 0/45 130 m3.


title: Sanitärinstallationen Umbau Schloss Rapperswil

description: Demontage der bestehenden Sanitäranlagen sowie Neuinstallation (u.a. WC-Anlagen sowie Kücheninstallationen).

awardCriteriaDetails:
Z1: Qualität:
Z2: Preis:
Z3: Termine:
Z4: Fachliche / organisatorische Leistungsfähigkeit:


title: Construction d'un ensemble d'immeubles de logements avec garage souterrain.

description: Construction de 24 logements avec garage souterrain à la route de Jussy 332, 332A, 332B, 332C.

awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre:
Expérience dans le domaine à réaliser:
Encadrement, capacité et disponibilité en personnel:
Le groupe d'experts se réserve le droit d'introduire des sous-critères lors de l'évaluation des offres.:

Bureau J. Schär - C. Sjöstedt

street: 47 rue du 31 Décembre


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe

title: Eulachpark Oberwinterthur, 4. Bauetappe: Neubau Skateanlage

description: Die Stadt Winterthur plant in der 4. Etappe Eulachpark den Bau einer Skateanlage mit zwei Rampen und verschiedener Skateelementen. Die Rollbahnen werden aus Beton mit einer geglätteten Oberfläche ausgebildet. Die Skateanlage wird auf dem bestehenden Betonbelag erstellt. Der vorhandene Industriecharakter mit den Anschlussgleisen des Geländes soll erhalten bleiben. Hauptmengen: Konstruktionsbeton: 260 m3 Füllbeton: 600 m3 Sickerbeton: 140 m3 Armierung: 28 to Schalungen: 560 m2 Drainagematten: 1'400 m2 Vgl. Planbeilagen 1-3

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Jonathan Neininger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

description: 6 Wohnungen neuer Parkett und 18 Wohnungen alter Eichen-Fischgratparkett demontieren auffrischen und nach Trittschall neu einbauen.

description: Flachdacharbeiten auf den neuen Attikadecken inkl. extens. Begrünung, sowie Abdichtungen in den Loggias und verlegen der Platten.

description: Liefern und montieren von neuen 3-fach IV Fenster im ganzen Gebäude.

title: Fenêtres en bois-métal, Etanchéités et revêtements de toits plats, Revêtements de sol en bois

description: Umfassende Sanierung des bestehenden MFH mit 18 Wohnungen, (Küchen, WC/Bad, Böden, sowie Sanierungsmassnahmen bezüglich der Erdbeben und Schallschutzertüchtigung. Neue Aufstockung von einem 4.OG und Attika, insgesammt 6 neue Duplexwohnungen. Energietechnische Massnahmen, neue Fenster und Fassadendämmung.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 60
Auftragsspezifische Referenzen: Vergleichbare Bausumme, Vergleichbarkeit, Referenz Auskunft / Information aus Beschrieb und/oder Unterlagen:: 40


name: Verkehrsbetriebe Biel / Transports publics biennois

description: Die Verkehrsbetriebe Biel sehen die Einführung einer Abacus ERP Lösung vor. Das Projekt umfasst die Einführung von Modulen in den Fachbereichen FI/CO, HR, Logistik und Instandhaltung sowie die Anbindung von Drittsystemen gemäss beiliegendem Pflichtenheft. Im Weiteren ist die Betriebsunterstützung und die Wartung der neuen Abacus ERP Lösung ein wesentlicher Bestandteil der Ausschreibung.

title: Abacus-Implementierungspartner

street: Bözingenstrasse 78

Axept Business Software AG

street: Grubenstrasse 109


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets

description:
Prestations d'ingénieur CVC-MCR pour l'étude de projet et la réalisation des travaux concernant des mesures nécessaires à la mise en conformité de l'accès aux trains, pour les phases SIA:
— avant-projet (phase partielle 31, analyse critique et prise de position sur le dossier de base, optimisation en option),
— étude du projet (phases partielles 32 et 33),
— appels d'offres (phase partielle 41),
— réalisation (phases partielles 51, 52 et 53),
— exploitation (phase 6, en option).

title: Gare de Genève-Aéroport, mise en conformité de l'accès aux trains.

street: Avenue de la Gare 43

BG Ingénieurs Conseils SA

street: Avenue de Cour 61


description: La commune de Crissier met en concurrence le marché des transports scolaires pour les élèves de 1P à la 11S domiciliés sur son territoire. Le marché ne concerne pas les élèves transportés par des bus de lignes publiques.Le cahier des charges joint aux conditions administratives de la procédure décrit en détail les prestations attendues.

title: Commune de Crissier — marché public de transports scolaires

Vallat Partenaires SA

street: Case postale

PostAuto AG

street: Belpstrasse 37


title: Ufersanierung Cholplatz und Sanierung Schiffstation Gersau

description: Cholplatz: -Einvibrieren von Spundwänden -Unterwasserbetonarbeiten -Natursteinmauern -Ausfugen unter und über Wasser -Arbeiten ab Ponton -Ortsbetonarbeiten -Pfähle -Fertigbetonelemente -Belagsarbeiten Schiffstation: -Unterwasserbetonarbeiten -Ausfugen unter und über Wasser -Betonkosmetik

awardCriteriaDetails: Preis:


name: Jean-Baptiste Bruderer Architecte ETH SIA, à l'attention de p.a MArchitecture Sàrl,rue du Beulet 7, 1203 Genève, Suisse, E-mail:

title: ECOLE DU VAL D'ARVE :Réaménagement et construction neuve

description: Marché CFC 281.1 Chapes en béton dur


description: Krankentaggeldversicherung für das gesamte Personal.

description: Krankentaggeldversicherung für die freiwillig beigetretenen Personen.

description: Stadt Wädenswil, Ausschreibung Krankentaggeldversicherung per 1.7.2016.

Kessler & Co. AG

street: Forchstraße 95


Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39

pom+ plus

street: Technoparkstrasse 1


name: Politische Gemeinde Büren an der Aare,à l'attention de Kurt Eggenschwiler, Hauptgasse 10, 3294 Büren an der Aare, Suisse, Téléphone: 032 352 03 10

title: Neubau Doppelkindergarten Büren an der Aare

description: Erstellung der Rohbauarbeiten Doppelkindergarten mit Gerätehaus mit all den dazugehörigen Vorarbeiten.

eligibilityCriteria: gemäss allgemeinen Bestimmungen in Beilage


title: Neue Volksschule Brünnen, BKP 215.3 Fassadenelemente in Beton

description: Hinterlüftete Fassadenverkleidung horizontal und vertikal aus vorfabrizierten Betonelementen mittels Spezialankern an den Rohbau befestigt (vorgehängt). Wärmedämmung aus mineralischen Dämmplatten gemäss aktuellen bauphysikalischen Anforderungen. Die Oberfläche der Betonelemente wird an den Berner Sandstein angelehnt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70%):
- 2 Auftragsspezifische Referenzen mit bildhafter Dokumentation von ausgeführten Fassadensystemen in vergleichbarer Grösse innerhalb der letzten 5 Jahre (20%):
- Detaillierter Vorgehensvorschlag zum Montageablauf der Fassadenelemente und Dämmungen (10%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70%):
- 2 Auftragsspezifische Referenzen mit bildhafter Dokumentation von ausgeführten Fassadensystemen in vergleichbarer Grösse innerhalb der letzten 5 Jahre (20%):
- Detaillierter Vorgehensvorschlag zum Montageablauf der Fassadenelemente und Dämmungen (10%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


Atelier d'architecture JC Vuffray SA

street: rue Juste-Olivier 7

Induni & Cie SA

street: route de Champ-Colin 13


title: SAIDEF - Mise en décharge de mâchefers

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN, Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld, Suisse, Téléphone: 052 - 723 08 08, Fax: 052 - 723 08 09, E-mail:

title: SKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz

description: Bodenbeläge aus Holz. Liefern und verlegen von Bodenbelägen aus Holz inkl. sämtlichen erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Stefan Rüegsegger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, E-mail:

title: Klelne Schanze: Sanierung Parkanlage

description: Einbau einer Wasserumwälzung aus den Zisternen zur Nutzung des Regenwasser und des Ersatzwasser aus der Ententeich Aufbereitung. Umwälzung der Ententeichanlage mit Biofilter Durchströmung und Wasserfall. Einbau Kleinhebanlagen im Unterflur Technikraum und dem Weltpostdenkmal Technikraum.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Einhaltung der ecoBKP-Anforderungen

awardCriteriaDetails:
Preis:: 80
Referenzen: 20


name: Centrale municipale d'achat et d'impression

description: L’objet du marché porte sur des prestations de conception, de fabrication, de livraison et d’installation d’une aire de jeux.

description: Prestations de conception, de fabrication, de livraison et d'installation d'une aire de jeux.

street: Rue Pierre-Fatio 17

Hinnen Spielplatzgeräte AG

street: Industriestrasse 8


name: Gemeinde Birsfelden,à l'attention de Hans Ingold, Abteilung Bau und Gemeindeentwicklung, 4127 Birsfelden, Suisse, E-mail:

title: Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten


name: Florin AG,Hofackerstrasse54, 4132 Muttenz, Suisse

title: Rahmenvertrag für die Lieferung von Speiseöl

description: Rahmenvertrag für die Lieferung von 30'000 Flaschen Speiseöl im Jahr 2011. Optionale Lieferung von 25'000 Flaschen Speiseöl in den Jahren 2012 und 2014, sowie 30'000 Flaschen Speiseöl in den Jahren 2013 und 2015

eligibilityCriteria: Respect des exigences des critères d'aptitude selon chiffre 3.7 et production de l'intégralité des justificatifs selon chiffre 3.8

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die qualitativen Zuschlagskriterien, gemäss Ziffer 2.2 in der Warenspezifikation, werden auf Grund einer Degustation ermittelt.:
Die qualitativen Zuschlagskriterien, gemäss Ziffer 2.2 in der Warenspezifikation, werden auf Grund einer Degustation ermittelt.:


name: Service achats transports publics genevois

description: Fourniture de rails à gorge 55G2/TCOB Tronçon 3 et TGSJ Tronçon 1.

description: Rail à gorge 55G2.

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Route de la Chapelle 1

Voestalpine Schienen GmbH

street: Kerpelystrasse 199

countryName: AT


title: Birmenstorf, Erneuerung Gemeindehausstrasse, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Strassenbau: - Belagsabbruch ca. 1500 m2 - Randabschlüsse ca. 500 m - Belagsarbeiten ca. 450 t Wasserversorgung: - Baumeisterarbeiten für Wasserleitung ca. 400 m Schmutzabwasser: - Kanalisationsleitung ca. 60 m Energieversorgung: - Baumeisterarbeiten für Kabelrohrblock ca. 300 m

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen


name: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel

title: Branding-Agentur UPK Basel

description: Die Weiterpflege und -entwicklung sowie kontinuierliche Modernisierung des vorhandenen Unternehmensauftritts der UPK Basel soll die Institution gegen aussen erkenn- und erlebbar machen, die Angebote sowie die Vorzüge der einzelnen Kliniken und Bereiche verstärkt zum Ausdruck bringen. Im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen im Gesundheitsmarkt soll das Corporate Design (CD) die Marke «UPK Basel» stärken und durch einen klaren, einprägsamen Auftritt die Kliniken positionieren. Zudem soll der stets zeitgemässe Unternehmensauftritt die Akzeptanz gegenüber psychisch Erkrankten fördern und die universitäre Exzellenz der UPK Basel hervorheben.

eligibilityCriteria: Der/die Anbieter/Anbieterin bestätigt, dass seine und die aller seiner Subunternehmer ethische Wertehaltung der Wertehaltung der UPK Basel entspricht. Insbesondere beinhaltet diese eine positive Haltung gegenüber psychisch Erkrankten sowie psychiatrischen Behandlungen und Institutionen. Für Anbietende und Subunternehmende, die während dem Ausschreibungsverfahren und / oder während der vorgesehenen Vertragsdauer (inkl. Verlängerung) Dienstleistungen für Unternehmen wie Pharmabetriebe, Alkohol- oder Glücksspielanbieter (Casino etc.) erbringen, behält sich die UPK vor, diese auszuschliessen resp. den Vertrag aufzulösen.


title: Substanzerhalt Perronhalle Bahnhof Bern, BKP 283 Deckenbekleidungen

description: Revêtements de plafonds : installation de chantier, ossature, voile de plafond en panneau alvéolaire en aluminium, système de lamelles pour l'extérieur. Description détaillée du projet conf. à la partie B1 de la documentation d’appel d’offres.

eligibilityCriteria: selon les documents d'appel d'offres


name: Gd'EAI - Groupement d'études d'architecture et d'ingénierie

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du soumissionnaire:
Qualités techniques du soumissionnaire:

street: rue de la Côte 5


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N01.08 080165 Upn. Etoy-Ecublens + PUN - Prestations d'APR BSA phases MK/AP (ID 7482)

description: Das Mandat betrifft die Ingenieurleistungen für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) für die MK/AP-Phasen (gemäss Fachhandbuch des ASTRA) des Projekts UPN + PUN Etoy-Ecublens für folgende Objekte: - Projekt eines symmetrischen PUN zwischen den Anschlussstellen Aubonne und Morges-Ouest, bzw. Morges-Ouest und Morges-Est. - Projekt einer großen UPlaNS-Wartung zwischen Aubonne und Ecublens. - Erneuerung der Ausstattung des bestehenden PUN Morges-Est - Ecublens.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen/Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 « Sonstige Angaben » der SIMAP-Publikation:


name: Primarschule Bonstetten, Schachenstrasse 95, 8906 Bonstetten, Suisse, E-mail:

title: BKP 221.0 Fenster in Holz

description: Lieferung und Montage von Holzfenstern gemäss Leistungsbeschreibung


name: Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart

name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Umbau Bahnhof Landquart Phase A, Ausführung M-Gruppe, Gleisharfe Süd

description: In der Gleisharfe Süd werden der Neubau Halle WIS mit den bereits gebauten Gleisanlagen der M- und C-Gruppe verbunden. Die Hauptbauarbeiten erfolgen zwischen Mai 2021 und Oktober 2023. Die Baustelle befindet sich am Rande des bestehenden Gleisfeldes im Bahnhof Landquart. Während der Bauzeit im Jahr 2021 sind zwei provisorische Gleise im Projektperimeter in Betrieb. Die Bauarbeiten im Frühling 2022 erfolgen nach dem Rückbau der provisorischen Gleise unter eingeschalteter Fahrleitung. Der hier ausgeschriebene Auftrag des Unternehmers umfasst den Bau einer Stützmauer, die Schüttung der Gleisharfe, die Erstellung des Unterbaus, inkl. allen Werkleitungen und Fahrleitungsfundamenten, sowie das Einbringen der Vorschotterung. Nicht zum Auftragsumfang gehören: - Bahntechnikarbeiten (Fahrleitung, Kabelanlagen, SA, Gleisbau) - Stellen von Sicherheitswärtern - Bahnlogistik

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Travaux de génie civil et travaux spéciaux

description: Construction des fondations de 34 pylônes treillis à 4 pieds.

eligibilityCriteria: selon appel d'offre


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Gärtnerarbeiten:Baustelleneinrichtung, Rodungsarbeiten, Aushub- und Erdarbeiten sowie Geländegestaltung und Planiearbeiten, Liefern und Einbauen von Fundationsschichten, Unter- und Oberboden, Randabschlüsse, Bodenverbesserung und Bodenbearbeitung, Pflanzenlieferungen sowie Pflanzung, Ansaat und Erstellungspflege, Lieferung und Montage von Umgebungseinrichtung im Zuge der Gesamtsanierung der sekundarschule Frenke, Liestal.

title: Liestal SEK I Frenke, Gesamtsanierung/Gärtnerarbeiten

street: Rheinstrasse 29


title: H2 Pratteln-Liestal (HPL) Tunnel Schönthal Lieferung und Montage Tunnelbrandmeldesystem Los 28

description: Tunnelbrandmeldesystem bestehend aus: - Linienmelder ca. 6000 m - Auswerteeinheiten (Eing. in 4 Schaltschränken) ca. 4 Stk. - Brandfallsteuerungen (Eing. in 4 Schaltschränken) ca. 4 Stk. - Bedienterminal Feuerwehr ca. 4 Stk. - TNA Anbindung ca. 2 Stk. - BMA Mastersteuerung (Eing. In Schaltschrank) ca. 1 Stk. - Montage und Verkabelung der Brandmeldeterminals ca. 4 Stk.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot: 70
ZK 2: Technik: 30
ZK 1: Preisangebot: 70
ZK 2: Technik: 30


title: Lups, Haus C, BKP 244.

description: Lüftungsanlagen.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


title: Beschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2020 - 2023

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: gemäss Auschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Qualität: 40
Referenzen: 10
Zusatzleistungen: 10


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 412 11 11, E-mail:

title: BAV 80693 Schulanlage Mühlebach

description: Instandsetzung und Erweiterung BKP 214 Montagebau in Holz

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


description:
Systemwände aus Metall/Glas mit Gipsschürzen, verschiedene Wandtypen, demontier- und auswechselbar,
                  Feuerwiderstandsklassen EI30 bis EI60, mit dazugehörenden Flügel- und Schiebetüren (ca. 28 St.), im UG1 bis OG6, Fläche ca. 260 m2.

title: Geriatrische Klinik St. Gallen / Sanierung und Erweiterung SKP 272.3 Systemwände

Geriatrische Klinik St Gallen AG

street: Rorschacherstrasse 94


title: Mettmenstetten, 382 Zürcherstrasse, Bahnhof- bis Dachlisserstrasse

description: Belagsaufbruch: 3'000 m2 Belag fräsen: 5'550 m2 Aushub Strasse: 2'050 m3 Materiallieferung (Kies): 2'650 m3 Abschlüsse: 3'950 m' Pflästerung: 160 m2 Walzasphalt: 2'800 t Betondecken: 770 m2 Schächte/SA/KS: 20 St


title: Kirchgemeindehaus Enge Zürich, Neukonzeption

description: Das Kirchgemeindehaus Enge, Bederstrasse 25 wurde 1923/24 nach Plänen der Architekten Pfleghardt und Häfeli erbaut. Das neuklassizistische Gebäude ist ein bedeutender Bau der Stadt Zürich. Der breit gelagerte Zweckbau bildet einen U-förmigen Grundriss und ist mit Walmdächern versehen. Es soll unter dem Namen "B25" als zeitgemässes Kirchgemeindehaus neu positioniert werden. Neben Veranstaltungen kirchlicher Natur, die Raum für Spiritualität, Gemeinschaft und persönliche Glaubenserfahrung zulassen, wird der Ort auch für externe Anlässe offenstehen und über ein attraktives Gastronomieangebot verfügen. Mit dem anstehenden Planerwahlverfahren wird ein Planungsteam gesucht, um die Eingriffstiefe zu präzisieren und das nachstehend beschriebene Projekt mit hoher gestalterischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz zu begleiten, zu projektieren und umzusetzen.


description: L'objet de cet appel d'offres est la sélection d'un fournisseur ("revendeur") pour l'achat de services de cloud public hyperscaler (par exemple Microsoft Azure, Amazon AWS, etc.). Les services cloud seront achetés selon les besoins sur une période de 5 ans (accord-cadre).

title: Hyperscaler Service Provider

Swissgrid AG

street: Bleichemattstrasse 31

BTC (Schweiz) AG

street: Bäulerstrasse 20


name: Serafin Architectes Associés SA, à l'attention de Serge Serafin,Rue de Genève 122, 1226 Thônex, Suisse, Téléphone: +41 22 349 10 50, Fax: +41 22 349 09 77, E-mail:

title: Construction d'un bâtiment administratif pour la commune de Thônex

description: Construction d'un nouveau bâtiment pour l'administration communale de Thônex

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Fischenthal, 794/chli Bäretswilerstrasse, Weid-Leebach (Gibswil)

description: örtl. Ersatz von Entwässerungsleitungen, Roste und Deckel ersetzen, Randabschlüsse und Belagsarbeiten Fahrbahnlänge: ca. 450 m Fahrbahnbreite: ca. 5.20 - 8.40 m Leitungsersatz: ca. 260 m Deckel und Roste: ca. 15 St. Randabschlüsse: ca. 500 m Fräsfläche: ca. 2700 m2 Bituminöse Tragschichten (AC T): ca. 200 t Bituminöse Deckschicht (AC): ca. 270 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen:
gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, à l'attention de Secteur Informatique,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 465 50 03, E-mail:

title: F21216 - Wartung, Support und Entwicklungsleistungen für die Applikation «Logixs»


name: WWZ Netze AG,à l'attention de Giusep Cavelti, Chollerstrasse 24, 6301 Zug, Suisse, URL www.wwz.ch

description: Stationsautomatisierung UW Herti und UW Altgass. Schutz- und Steuerung 110- und 16-kV-Schaltanlagen und 110/16-kV-Transformatoren, Traforegelung, Stationsebene, Gateway, Systemintegration, Lichtwellenleiter, Signal- und Steuerkabel

description: HS-Schaltanlage (gasisoliert) UW Herti. Gekapselte SF-6 Schaltanlage 110kV im UW Herti (5 Felder)

description: MS-Schaltanlage (gasisoliert) und Rundsteueranlage UW Herti und UW Altgass (Rundsteueranlage als Option). SF6-gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage 24kV; 31,5kA (68 Felder) 6 Rundsteueranlagen inkl. Steuerung (Rundsteueranlage als Option)

description: Eigenbedarfs-Versorgungsanlagen UW Herti. 400/230VAC Eigenbedarfsversorgungen, Hauptverteilungen AC und DC, 2x110-VDC-Batterieanlagen mit Ladegeräten, 230VAC USV.

title: UW Herti / Anteil UW Altgass; Lieferung Elektrotechnik-Lose

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die elektrotechnische Ausrüstung der WWZ Netze AG (WWZ) für die Unterwerke Herti und den WWZ Anteil im Unterwerk Altgass. Die Anlagen werden in beide Unterwerke in einem neu erstellten Unterwerksgebäude eingebracht. Die ausgeschriebenen Lieferungen und Leistungen umfassen die Auslegung, Berechnung, Konstruktion, Fabrikation, den Transport auf die Baustelle, Montage, Inbetriebsetzung, Prüfung und Abnahme im Werk und auf der Anlage, die Durchführung des Probebetriebs, Instruktion und Schulung des Betriebspersonals sowie die komplette Dokumentation. Die Ausschreibung ist in folgende Lose aufgeteilt: Los 1: Stationsautomatisierung für UW Herti und UW Altgass Los 2: HS-Schaltanlage 110kV(gasisoliert) für UW Herti Los 3: MS-Schaltanlage 16kV (gasisoliert) und Rundsteueranlagen für UW Herti sowie UW Altgass Los 4: Eigenbedarfs-Versorgungsanlagen für UW Herti

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technische Lösung: 40
Preis: 30
Lieferantenbeurteilung: 25
Kommerzielle Bedingungen: 5
Technische Lösung: 40
Preis: 30
Lieferantenbeurteilung: 25
Kommerzielle Bedingungen: 5


name: Einwohnergemeinden Oberägeri und Unterägeri

title: Hochwasserschutz Lutisbach - Abschnitt Alte Landstrasse bis Kantonsstrasse

description: Hauptobjekte - Umlegung von Werkleitungstrassees - Neubau Bachdurchlass unter der Alten Landstrasse - Ersatz des bestehenden Gerinnes durch ein Rauhbett zwischen Alter Landstrasse und Kantonsstrasse - Diverse Betonkonstruktionen als Böschungssicherung - Randstein- und Belagsarbeiten im Bereich der Alten Landstrasse


title: PB21-011 Einbau Volksschule Baumgarten, BKP 250 Sanitärinstallationen

description: Sanitärinstallationen: - Einbau neues IV-WC in Hofgeschoss - Wärmepumpenboiler für Brauchwarmwasser 3. und 4. Obergeschoss - Installation neue Sanitärapparate und Leitungen - Diverse Anpassungen an Sanitärinstallationen

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Merkblätter ecoBKP. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Referenzen; Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzobjekte oder Referenzaufträge der letzten 5 Jahre mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben:: 30


name: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Hochbauamt

title: Kantonsschule Wil, Hubstrasse 75, 9501 Wil, Erneuerung Beleuchtung

description: Elektroinstallationen für den Austausch der Leuchten in sämtlichen Räumen (exkl. Sporthalle), im Aula-, Klassen-, Naturwissenschafts- und Sporttrakt sowie Umgebung, Die Arbeiten sind, verteilt über die Schulferienzeit, während 3 Jahren auszuführen. Demontage und Montage von Beleuchtungskörper: -1450 Stk. Langfeldleuchten (Deckenmontage oder gependelt) -90 Stk. Punktleuchten -280 Stk. Spezialleuchten -Vereinzelte Installationsanpassungen mit Kabelersatz/Drahtnachzug Lieferung und Demontage und Montage von Notleuchten: -90 Stk. Piktogramm Notleuchten Lieferung und Installation von KNX-Aktoren und Sensoren: -Anpassungen an Elektroverteilern -Kompl. Ersatz der 1-10V Steuerungen -Kompl. Ersatz der KNX Taster und Präsenzmelder -Installationsanpassungen für Präsenzmelder und DALI-Verbindungen -Die KNX Integration erfolgt bauseits -Anpassungen für die Bühnensteuerung in der Aula

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.

awardCriteriaDetails:
1. Qualtität: 45
2. Preis: 40
3. Nachhaltigkeit: 10
4. Lernende, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder Wiedereingliederung für Langzeitarbeitslose: 5


title: Projet Grand Salève - Tableaux principaux et tableaux secondaires

description: Tableaux principaux et secondaires pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes âgées.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9

CH. Schaub SA

street: 114 route de Thonon


title: B.10414 | Hoer DF Instandsetzung Fenster | BKP 221.2 Fenster aus Kunststoff | OV

description: sans indications 09.02.2022

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/101501304

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 50


title: Gesamtsanierung Zentrum Süd 1. Etappe, Fellenbergstrasse Nord

description: Strassenbau: Belagsabbruch = ca. 1'600 m2 Einbau Fundationsschicht = ca. 1'600 m2 Einbau Belag = ca. 430 t Werkleitungsbau Kanalisation = ca. 170 m Regenabwasser = ca. 210 m Druckwasser = ca. 230 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: AO Mammographe Payerne HIB

description: Le présent appel d’offres porte sur la fourniture, l’installation, la mise en service, la formation des utilisateurs, la maintenance et l’évolutivité d’un mammographe destiné au service de radiologie du site de Payerne de l’HIB.

eligibilityCriteria: Français


name: Administration des constructions d'Evilard,Route Principale 37, 2533 Evilard, Suisse

title: Assainissement de revêtements en béton bitumineux

description: Assainissement de revêtements de route communale. Evilard - Macolin - Hohmatt. 1) Etape 4: Alpenstrasse Longueur: env. 330 m Renforcement grave 1: env. 200 m3 Renforcement S&P CarbophaltG: env. 2'300 m2 Revêtement bitumineux ACT: env. 330 t 2) Etape 6: Hohmattstrasse Longueur: env. 480 m Renforcement grave 1: env. 200 m3 Surface: env. 2'400 m2 Revêtement bitumineux ACT: env. 460 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Korrigierte Offertensumme: 70%:
Technische Qualitäten, Leistungsfähigkeit, Erfahrung: 20%:
Qualität der Offerte und Bauprogramm: 10%:
Korrigierte Offertensumme: 70%:
Technische Qualitäten, Leistungsfähigkeit, Erfahrung: 20%:
Qualität der Offerte und Bauprogramm: 10%:


description: 65 / 16 kV-Leitung Ackersand – Saas, Teil Kabelleitung Ackersand – Mast Nr. 1 Ausführung gemäß Spezifikation.

title: 65 / 16kV Leitung Ackersand – Saas_Kabel.

FMV SA

street: Postfach 91

Arnold AG

street: Altreustraße 11


name: Sezione della logistica - Servizio appalti, à l'attention de Haluk Türkyilmaz,Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 44, E-mail:

title: Concorso di progetto a due fasi per gruppo interdisciplinare, per la progettazione del Comparto scolastico di Lodrino - Riviera

description: TI 29.10.2021


title: Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine

description: Strassenkehrmaschine 6x2, Breite 2.50 m, Radstand ca. 4.60 m, Geamtgewicht 26 to. Wischgutaufnahme links und rechts, mit Hecksaugwaschanlage, Laubgebläse, Saugrüssel und Fronthochdruckwaschanlage.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technischer Wert: 80
Servicestelle: 10
Ökologie: 5
Garantie: 5
Der Zuschlag geht an das Angebot mit dem tiefsten Quotienten "Angebotspreis zu Wertung":
Technischer Wert: 80
Servicestelle: 10
Ökologie: 5
Garantie: 5
Der Zuschlag geht an das Angebot mit dem tiefsten Quotienten "Angebotspreis zu Wertung":


name: Transports publics fribourgeois trafic SA (TPF Trafic SA)

description: Groupe A — revêtements extérieurs de la halle de maintenance.

description: Groupe A — fenêtres en aluminium pour la halle de maintenance.

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché n° 08: Revêtements extérieurs & Fenêtres en métal léger.

description: Construction et pose de revêtements extérieurs et de fenêtres en aluminium.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Rue Louis-d'Affry 2 — CP 1536