name: Ingmatic AG,Langenhagstrasse 55, 4127 Birsfelden, Suisse

title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB), TP4.3 Energieversorgung, Los DP1 Niederspannungsverteilungen

description: Mit dem vorliegenden Projekt müssen auf der Nationalstrasse N02, in den Portal- und Tunnelzentralen Q2, Q4 und Q6 des Tunnels Belchen, die Energieversorgungen an den neuen Leistungsbedarf der neuen Fahrraumlüftung angepasst, erneuert oder sogar neu gebaut werden. Weiter ist das Konzept "Röhrengetrennte Zentralen" im Zusammenhang mit dem Umbau/Neubau der Energieversorgungen sinnvoll umzusetzen. Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Niederspannungsanlagen. Die massgebenden Bestandteile der Niederspannungsanlagen sind die Haupt- und Unterverteilungen. Alle bestehenden Hauptverteilungen in den Betriebszentralen Nord und Süd (400V und 690V) werden durch Neue ersetzt. In den Tunnelzentralen Q2, Q4 und Q6 bleiben die Hauptverteilungen 400V bestehen. Sie werden an die neuen Bedürfnisse angepasst. In der Tunnelzentrale Q4 entfällt die vorhandene Noteinspeisung in die Hauptverteilung 400V. Sie wird neu für die Einspeisung von einem zweiten Trafo (16kV/400V, 400kVA) benötigt. Dieser Umbau wird bauseitig (Los MS) erstellt. Für die Lüftungs-Hauptverteilungen 690V in den Portalzentrale Nord, Tunnelzentrale Q4 und der Portalzentrale Süd werden keine USV oder Noteinspeisung eingebaut. Im Falle einer Störung oder eines Defektes in der Versorgung bleibt die Anlage bis zu deren Reparatur ausser Betrieb. Weiter wird in der Tunnelzentrale Q4 die Lüftung (690V) röhrengetrennt aufgebaut. Das erfordert 2 neue NS Hauptverteilungen 690V. Grundsätzlich wird die Anlage röhrengetrennt aufgebaut und durch Trafos gespiesen. Beim Ausfall eines Trafos 16kV/400V kann mittels Noteinspeisung (NP/QS2/QS6/SP) oder Kopplung (Q4 400V) die Anlage gespiesen werden. Im Falle eines kurzzeitigen Netzausfalls werden die wichtigen Anlageteile durch eine USV gestützt und stehen weiterhin zur Verfügung. Im Nord- und Südportal wird je eine neue USV-Anlage inkl. USV-Unterverteilung aufgebaut. Die beiden USV-Anlagen inklusive Batterien werden bauseitig geliefert. In den Portalzentralen Nord und Süd sind ab einer USV-Anlage mehrere USV Unterverteilungen, über Abzweigdosen angeschlossen. Die Abzweigdosen und die Kabel werden ersetzt durch eine USV Verteilung und eine separate Zuleitung pro USV Unterverteilung. Analog erhält jede USV Unterverteilung eine separate Einspeisung ab der NS-HV Allgemein.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. PREIS;: 40
2. QUALIFIKATION SCHLÜSSELPERSONEN, unterteilt in;: 20
2.1 Der Projektleiter hat *vergleichbare, abgewickelte Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, gemäss separatem Leistungsnachweis mit vergleichbarer Technologie (Einsatz von typengeprüften: 10
Niederspannungsschaltanlagen mit Anbindung an ein übergeordnetes Leitsystem), mit vergleichbarem Umfang und mit vergleichbarer Dauer in deutscher Sprache und Schrift abgewickelt:
2.2 Der Bauleiter hat *vergleichbare, abgewickelte Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, gemäss separatem Leistungsnachweis mit vergleichbarer Technologie (Einsatz von typengeprüften: 10
Niederspannungsschaltanlagen mit Anbindung an ein übergeordnetes Leitsystem), mit vergleichbarem Umfang und mit vergleichbarer Dauer in deutscher Sprache und Schrift abgewickelt:
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Hochleistungsstrassen:
- mit Tunnel und:
- unter Verkehr:
3. QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 15
Analyse der Aufgabenstellung, aus der Sicht des Anbieters/Beauftragten. Die Auftragsanalyse soll Folgendes beinhalten::
- Kurzbeschreibung des Projektumfanges:
- Kernpunkte aus Sicht des Auftragnehmers:
- Schnittstellen:
4. ORGANISATION, unterteilt in;: 25
4.1. Die Projektorganisation des Anbieters ist mit folgendem Inhalt zu beschreiben:: 10
- Grösse und Ausgestaltung des Kernteams im Hinblick auf die vorliegenden Aufgaben:
- Abdeckung aller geforderten Fachgebiete (Know-how):
- Gewährleistung der Erreichbarkeit und Verfügbarkeit:
- Stellvertretung:
4.2 Grafisches Organigramm der Projektorganisation: 10
- Funktion:
- Personen:
- Stellvertretung:
4.3 Die Verfügbarkeit des Projektleiters und des Fachbauleiters sind in allen Projekten und in firmeninternen Funktionen für die Jahre 2010 bis 2013 aufzuzeigen (Ressourcenplan): 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
1. PREIS;: 40
2. QUALIFIKATION SCHLÜSSELPERSONEN, unterteilt in;: 20
2.1 Der Projektleiter hat *vergleichbare, abgewickelte Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, gemäss separatem Leistungsnachweis mit vergleichbarer Technologie (Einsatz von typengeprüften: 10
Niederspannungsschaltanlagen mit Anbindung an ein übergeordnetes Leitsystem), mit vergleichbarem Umfang und mit vergleichbarer Dauer in deutscher Sprache und Schrift abgewickelt:
2.2 Der Bauleiter hat *vergleichbare, abgewickelte Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, gemäss separatem Leistungsnachweis mit vergleichbarer Technologie (Einsatz von typengeprüften: 10
Niederspannungsschaltanlagen mit Anbindung an ein übergeordnetes Leitsystem), mit vergleichbarem Umfang und mit vergleichbarer Dauer in deutscher Sprache und Schrift abgewickelt:
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Hochleistungsstrassen:
- mit Tunnel und:
- unter Verkehr:
3. QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 15
Analyse der Aufgabenstellung, aus der Sicht des Anbieters/Beauftragten. Die Auftragsanalyse soll Folgendes beinhalten::
- Kurzbeschreibung des Projektumfanges:
- Kernpunkte aus Sicht des Auftragnehmers:
- Schnittstellen:
4. ORGANISATION, unterteilt in;: 25
4.1. Die Projektorganisation des Anbieters ist mit folgendem Inhalt zu beschreiben:: 10
- Grösse und Ausgestaltung des Kernteams im Hinblick auf die vorliegenden Aufgaben:
- Abdeckung aller geforderten Fachgebiete (Know-how):
- Gewährleistung der Erreichbarkeit und Verfügbarkeit:
- Stellvertretung:
4.2 Grafisches Organigramm der Projektorganisation: 10
- Funktion:
- Personen:
- Stellvertretung:
4.3 Die Verfügbarkeit des Projektleiters und des Fachbauleiters sind in allen Projekten und in firmeninternen Funktionen für die Jahre 2010 bis 2013 aufzuzeigen (Ressourcenplan): 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

mainProcurementCategory: works

street: rue David-Dufour 5 - CP 22

countryName: CH

initiationType: tender


name: Paysagestion SA, à l'attention de Sibylle André,Rue de la Louve 12, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 331 23 23, E-mail:

title: Aménagement du parc du Loup, PA1 des Plaines-du-Loup Lot jardinage

documentType: cancellationDetails

description: Lot jardinage

eligibilityCriteria: Français

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: "Angebot: MFH "Im Rheinacker", BKP 272.1 Schlosserarbeiten Eingänge"

description: Wärmetechnische Sanierung von 11 Mehrfamilienhäusern unter bewohntem Zustand, Ausführung erfolgt in Etappen. 3 von 11 Mehrfamilienhäusern werden in Holzelementbauweise aufgestockt. Es handelt sich im Grobem um folgende Massnahmen; Baustelleneinrichtungen, Planung, Werkstattzeichnungen, Liefern und montieren von Metallfassade mit Dämmung, Briefkästen, Vordächer in Metall, Haustüren in Metall, Nebenarbeiten. Alle für eine fachgerechte und vorschriftsgemässe Ausführung notwendigen Arbeiten und Nebenarbeiten im Zuge der Gesamtsanierung MFH «Im Rheinacker».

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Sprachkenntnisse Schlüsselpersonen

awardCriteriaDetails: Preis: 100

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Ersatz Erdgas- und Wasserleitung, Speerstrasse

description: Tiefbauarbeiten für den Ersatz der Erdgas- und Wasserleitung Hauptkubaturen: - Länge der Baustelle 475 m - Grabenaushub 730 m3 - Kiessand und Sand 500 m3 - Abschlüsse 500 m - Beläge ACT 180 t

eligibilityCriteria: Erfahrung mit Bauarbeiten in Baugebieten und mit öffentlichem Verkehr (Bus)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


documentType: awardNotice

title: BVB, Revisionsstellenmandat.

description: Die vorliegende Ausschreibung dient der Beschaffung von Revisionsdienstleistungen. Zum Leistungsumfang gehören die Vornahme einer Zwischenrevision sowie die Durchführung der Schlussrevision. Optional wird die Revision der Linienrechnung ausgeschrieben.

awardCriteriaDetails:
Leistungsmerkmale:
Preis:
Beurteilung der Offerten:

mainProcurementCategory: services

Basler Verkehrs-Betriebe, BVB

street: Claragraben 55

KPMG AG

street: Viaduktstr. 42


title: General-Guisan-Quai; Teilprojekt Brücke General-Guisan-Quai/Schanzengraben

description: Ersatzneubau Brücke General-Guisan-Quai/Schanzengraben Honorarberechtigte Bausumme: 4,5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


currency: CHF

name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Hrn. Anton Funk, Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Leuchten und Lampen: Liefern von verschiedenen Leuchttypen (Grundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung), Minergieanforderung, Notbeleuchtung.

description: Spenglerarbeiten: Erneuerung Dachentwässerung und Anschlussbleche für Steildach mit Ziegeln und spez. Dachaufbauten.

description: Steildächer: Rückbau und Instandsetzung des Steildachs mit Ziegeln.

description: Elektroanlagen: Starkstrom, Schwachstrom, AP-Installationen, Unterverteilungen, Verkabelung HLKS, UKV, Multimediainstallationen, RWA

title: Gesamtsanierung VS Munzinger, BKP 222, 224, 23, 233

description: Gesamtsanierung des denkmalpflegerisch geschützten Schulhausensembles und Umgebung aus dem Baujahr 1917-1918. Anpassung an die heutigen Standards, Normen und Nutzungsbedürfnisse inkl. Erreichung des Minergie-Standards für Umbauten.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: > BKP 222 Spenglerarbeiten::
- Preis 80%:
- Auftragsspezifische Referenzen 20%:
Angabe von 2 Referenzobjekten in den letzten 3 Jahren von schützenswerten Gebäuden:
> BKP 224.0 Steildächer::
- Preis 80%:
- Auftragsspezifische Referenzen 20%:
Angabe von 2 Referenzobjekten in den letzten 3 Jahren von schützenswerten Gebäuden:
> BKP 23 Elektroanlagen::
- Preis 80%:
- Auftragsspezifische Referenzen 20%:
Angabe von 2 Referenzobjekten in den letzten 3 Jahren von schützenswerten Gebäuden, Umbau von bereits in Betrieb stehenden Gebäuden und Minergiebauten:
> BKP 233 Leuchten und Lampen::
- Preis 60%:
- Ästhetik (Integration ins Raumkonzept) 20%:
- Qualität der Leuchten 20%:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
> BKP 222 Spenglerarbeiten::
- Preis 80%:
- Auftragsspezifische Referenzen 20%:
Angabe von 2 Referenzobjekten in den letzten 3 Jahren von schützenswerten Gebäuden:
> BKP 224.0 Steildächer::
- Preis 80%:
- Auftragsspezifische Referenzen 20%:
Angabe von 2 Referenzobjekten in den letzten 3 Jahren von schützenswerten Gebäuden:
> BKP 23 Elektroanlagen::
- Preis 80%:
- Auftragsspezifische Referenzen 20%:
Angabe von 2 Referenzobjekten in den letzten 3 Jahren von schützenswerten Gebäuden, Umbau von bereits in Betrieb stehenden Gebäuden und Minergiebauten:
> BKP 233 Leuchten und Lampen::
- Preis 60%:
- Ästhetik (Integration ins Raumkonzept) 20%:
- Qualität der Leuchten 20%:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


mainProcurementCategory: goods

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15

JohnsonDiversey Europe B.V. Utrecht

street: Case postale


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Biozentrum der Universität Basel, BKP 232 / 236 / 237 Stark- und Schwachstrominstallationen HLKKS u. Gebäudeautomation

description: In diesem Leistungsverzeichnis sind die elektrischen Installationen der Gebäudeautomation und der Haustechnischen Anlagen submittiert. Der Unternehmer wird hauptsächlich in den Haustechnikzentralen die Verkabelungen ausführen. Detailliertere Angaben siehe Leistungsverzeichnis

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Analyse der Aufgabenstellung: 20
Referenzen der Firma: 15
Vorgehenskonzept: 15
Preis: 50
Analyse der Aufgabenstellung: 20
Referenzen der Firma: 15
Vorgehenskonzept: 15


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

procurementMethod: selective

street: Fellerstraße 21

AdNovum Informatik AG

street: Röntgenstrasse 22


title: Beschaffung Drogenschnelltests

description: Die Kantonspolizei Bern erfüllt die sicherheits- und gerichtspolizeilichen Aufgaben im Kanton Bern. Im Rahmen der polizeilichen Aufgaben wird zur Überprüfung eines Verdachts auf Drogenkonsum oder Drogeneinfluss ein Urin-Drogenvortest durchgeführt. Dieser Test weist im Urin die gängigsten Betäubungsmittel nach. Mit vorliegender Ausschreibung sollen Drogenschnelltests für die Kantonspolizei Bern beschafft werden, welche den Anforderungen gemäss unserem technischen Pflichtenheft an Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen.

eligibilityCriteria: Die Anbieter müssen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an Beschaffungsverfahren gemäss Art. 24 ÖBV erfüllen.


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Centro Logistico dell’esercito Monteceneri, Cantone Ticino. Lavori da impresario costruttore

description: Opere da impresario costruttore per l’edificazione del centro logistico Monte Ceneri – Tappa 1 areale est. L’opera è composta da: 1. Magazzino con superficie di 1‘682m2 e 23‘380 m3. 2. Un volume di 14‘760 m3 suddiviso su tre livelli: una superficie di carico/scarico di 1150 m2 al piano terreno, uffici e superficie commerciale di 1150 m2 al piano primo e una superficie commerciale 1150 m2 al piano secondo. 3. Una zona tecnica di 4’325 m3 suddivisa su 3 livelli. Le facciate dell’edificio sono in cemento facciavista. Sulla copertura sono previsti posti auto in parte coperti. L’edificio verrà realizzato secondo gli standard Minergie. In particolare sono previsti i seguenti lavori: - Scavo in terreno sciolto: 230 m3 - Scavo in roccia: 100 m3 - Calcestruzzo di sottofondo: 3'300 m2 - Casseri: 23'000 m2 - Acciaio d'armatura: 1'100 t - Calcestruzzo: 8'500 m3 - Travi a "T" prefabbricate (lunghezza 23m): 39 pz

eligibilityCriteria: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Einwohnergemeinde Zunzgen, Alte Landstrasse 5, 4455 Zunzgen, Suisse, Téléphone: 0619759660, E-mail:

title: Generalplaner für Neubau 2 Mehrfamilienhäuser in Zunzgen

description: Der Generalplaner deckt folgende Fachgebiete zur Erstellung und Ausführung des Projektes "Neubau 2 MFH" ab: - Gesamtleitung - Architektur / Gestaltung / Baumanagement / Bauleitung - Bauingenieur - Fachkoordination Gebäudetechnik (räumlich und technisch) - Elektroplanung und MSR - HLKS-Planung - Sanitär Es sind die Leistungen gemäss Phasen 33 bis 53 der SIA Normen 102, 103, 108 und 112 zu erbringen.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis des Angebots: 30
ZK2: Referenzen der Schlüsselpersonen: 45
ZK3: Auftragsanalyse: 15
ZK4: Erreichbarkeit/Kundennähe: 10


name: Canton de Genève, département des infrastructures, office cantonal des transports, direction des transports collectifs

description: — accompagnement du MO dans la tenue des séances du projet, — suivi du planning, des procédures et des coûts des études, — production de reportings dudit suivi, — mise en place et pilotage d'une démarche d'analyse de risques, — assistance à la passation de marchés publics complémentaires, — accompagnement pour les procédures fédérales Opapif.

title: Adaptation infrastructure tramway rue des Terreaux-du-Temple — Mandat de Bureau d'assistance à maîtrise d'ouvrage (BAMO)

street: Chemin des Olliquettes 4


name: ARGE RMSS - Renato Maurizio Architekten AG, Schmid Schärer Architekten GmbH c/o Renato Maurizio Architekten AG, Via Ca d'Castell 4, 7516 Maloja, Suisse, Téléphone: 0818382010, E-mail:

title: BKP 221.0 Fenster aus Holz Neubau

description: Pflegezentrum Promulins Samedan - BKP 221.0 Fenster aus Holz Neubau

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Digitales Fingerabdruck Erfassungs- und Bildgebungssystem

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Eigenmann AG Elektro- und Telefonanlagen

title: Neubau Schulhaus 4, Eschlikonerstr. 7, 9542 Münchwilen

description: Neubau Schulhaus 4 im Minergiestandard, zweigeschossiger Holzelementbau mit Pultdächern.


title: Umbau und Erweiterung des Berufs- & Weiterbildungszentrum Uri, BKP 244 Lüftungsanlagen

description: - Lüftungsanalage - Luftleitungen unter Bodenplatte - Gebäudeautomation

eligibilityCriteria: Der Auftrag wird im offenen Verfahren, gemäss der Submissionsverordnung des Kanton Uri (SubV; RB 3.3112), vergeben.


name: Direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement, Département des constructions, à l'attention de Département des constructions,rue Centrale 49, 2501 Bienne, Suisse, Téléphone: 032 326 26 11, Fax: 032 326 16 93, E-mail:

title: Neubau Turnhalle Plänke, BKP 282.50 Wand- und Deckenverkleidungen

description: Siehe Unterlagen.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch


title: Nouveau CO Martigny, bâtiment A, mobilier général.

description: Tables et chaises salles de classes.

Services techniques municipaux

street: Rue de l'Hôtel de Ville 1


name: Centre des technologies de l'information (CTI) État de Genève

title: Attribution de 8 postes externes pour le CTI (LSE 2012-03).

description: Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l’objet d’une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d’adjudication spécifique, rendue en faveur d’un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu’il est possible d’allouer à un seul soumissionnaire n’est toutefois pas limité. À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé; si 3 postes correspondent au même profil, chaque soumissionnaire pourra proposer jusqu’à 6 candidats (curriculum vitae) correspondant à ce même profil. Le CTI se réserve toutefois le droit d’attribuer un candidat à un autre profil, pour autant que le profil en question corresponde aux compétences professionnelles du candidat. Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants: 1 coordinateur de projet senior:(réf.: 12-03_301-2895.001); 2 ingénieurs d'étude senior:(réf.: 12-03_301-2895.002); (réf.: 12-03_301-3614.001); 1 coordinateur de projet confirmé: (réf.: 12-03_301-2897.001); 1 chef de produit senior: (réf.: 12-03_501-5752.001); 1 ingénieur sécurité confirmé(réf.: 12-03_701-5269.001); 1 ingénieur système GED confirmé (réf.: 12-03_701-5273.001); 1 administrateur de base de données confirmé(réf.: 12-03_701-5275.001).

street: rue du Grand-Pré 64-66


description: Mit vorliegender Ausschreibung nach GATT/WTO werden mehrere wirtschaftlich attraktive Partnerinnen evaluiert, welche die Abteilung „Organisationsentwicklung und Projektmanagement“ der DIIN für 4 Jahre mit der Option auf sechsmalige Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr bei Projektmanagementaufgaben unterstützen bzw. entsprechendes Personal zur Verfügung stellen: — Los 1: Projektleitung Senior, — Los 2: Projektleitung Professional, — Los 3: Projektmanagement Officer (PMO).

title: Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement

Kanton Luzern Dienststelle Informatik

street: Ruopigenplatz 1

Computacenter AG

street: Riedstrasse 14


title: Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Sanierung Wirtschaftstrakt, Lenggstrasse 39, 8008 Zürich, BKP 230-01 Elektroanlagen

description: BKP 230-01 Elektroanlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Stadt Baden / Gemeinde Wettingen, vertreten durch Stadt Baden

title: Ausbau Fuss- und Radweg Baden-Wettingen Verbreiterung Fuss- und Radweg - Abschnitt 2 Der bestehende Fussweg soll als Fuss- und Radweg ausgebaut werden. Dabei soll der Brückensteg der unteren Limmatbrücke in Stahlkonstruktion verbreitet werden.

description: Konsolgerüst freihängend oder eingespannt 160 m‘ Brückensteg Abbruch in Stahl 160 m‘ Brückensteg Abbruch Fahrbahnplatte in Ortbeton 300m2 Brückensteg Abbruch Geländer in Stahl 315 m‘ Demontage, Montage LSW-Lavabetonelement 25 m2 Permanentanker Mikropfähle, Ønom=219mm, 8 St 52m‘ Elastomer-Verformungslager 9 St Schweissverbindungen Kehlnähte in SITU 220 m‘ Schraubverbindungen Bohrungen in SITU 480 St Brückensteg Stahlkonstruktion 435 m2 Brückengeländer Maschendrahtzaun 320 m‘ Gitterrost 160 m‘ Brückensteg Dünnschichtbelag 405 m2 Spezielles Pendel-/Zuglager Endquerträger 2 St


name: Ville de Genève - Département de l'aménagement et des constructions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable des soumissions,4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Bois-de-la-Bâtie (1713TI) Revêtement de sol


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur Einkauf Oberbau, Fahrleitung und Baudienstleistungen

title: Tunnelscanning: Datenaufnahme, Aufzeichnung, Auswertung, Visualisierung von Tunneldaten inkl. Installation auf den Servern der SBB AG.

description: Relevé de données/inspections (scan) des tunnels indiqués. Mesure, enregistrement et analyse simultanés, sur des supports de données, des paramètres suivants: — luminosité de la surface (rendu visuel), — distances par rapport à la surface du tunnel, — températures en surface. Les instruments d'analyse et de visualisation ainsi que les données mesurées et leurs analyses réalisées en vertu du descriptif des prestations devront être installés sur les serveurs de CFF SA.

awardCriteriaDetails:
Outils d'analyse et de visualisation des données du scan conviviaux:
Vitesse de progression des opérations:
Date butoir d'annonce de la répartition définitive des tours de service en cas d'annonce du créneau horaire avec quatre mois d'avance:
Qualité du manuel:
Concept clair et plausible de déroulement temporel du scan d'un tunnel:
Incertitude de mesure U95 pour les coordonnées: sur l'axe x, en fonction du kilométrage sur le réseau des CFF:
Résolution des images: pixel par rotation à 360° autour de l'axe ferroviaire au niveau du scan; mm par pixel le long de l'axe ferroviaire:
Incertitude de mesure U95 pour les coordonnées: sur l'axe x, en fonction du kilométrage sur le réseau des CFF; sur les axes y et z, à une distance de 4 m:
Résolution des points: au niveau du scan, à une distance de 4 m; sur l'axe ferroviaire:

street: Hilfikerstraße 3

SPACETEC Datengewinnung GmbH

street: Salzstraße 47

countryName: DE


name: Pool Ailes, Bureau GAU - Groupe Architectes Uni - Brunn + Butty architectes,CP22, 1211 Genève 8, Suisse

description: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS "Bâtiment Central" dans le parc des Bastions, "Bâtiment Jura" (ancien Museum d'Histoire naturelle), "Bâtiment Philosophes" (ancienne école de Chimie) situé au bld des Philosophes. Ces constructions sont destinées à regrouper les locaux de la Faculté des Lettres et Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Denogent SA,Route de l'Etraz4, 1197 Prangins, Suisse

name: Hüsler & Associés Sàrl architectes paysagistes, à l'attention de Ruedin,Rue de l'Ale 30, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 321 28 70, E-mail:

title: Travaux de génie civil

description: Travaux de construction de murs de soutènement, murets-sièges, gradins et emmarchements, travaux de revêtements en béton armé, enrobés, réseaux eaux claires et eau potable, équipements

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Schulzahnärztlicher Dienst der Stadt Zürich

description: Der Schulzahnärztliche Dienst der Stadt Zürich sucht für seine Kliniken eine Anbieterfirma, welche die Gesamtverantwortung für die Lieferung eines zahnmedizinischen Informationssystems übernimmt. Die Applikation hat funktional die Anwendungsfälle im Bereich der Patientenadministration und der elektronischen Krankengeschichte abzudecken, optional kann auch das digitale Röntgen angeboten werden. Die Applikation umfasst Schnittstellen in den Information Manager, ins heute bestehende digitale Röntgen, in die Plattform ELO und ins SAP, welches alle finanztechnischen Prozesse abwickelt. Neben der Realisierung und Einführung der Applikation werden vom Lieferanten weitere Dienstleistungen wie unter anderem Testing, Mitarbeit und Verantwortung bei der Erstellung der Spezifikationen und Konzepte sowie Schulung erwartet. Im anschliessenden Betrieb hat der Lieferant Softwarepflege und Support zu gewährleisten.

title: Ersatzbeschaffung Zahnmedizinisches Informationssystem: Klinisches Informationssystem (KIS), elektronische Patientenakte (EPA).

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Parkring 4


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Olivier Pataille,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: 0223083363, E-mail:

description: Lot 1 : expertise poste de travail et applications spécifiques au métier de l’informatique

description: Lot 2 : expertise en applications industrielles, automatisme du bâtiment et réseaux de télécommunication,

description: Lot 3 : expertise en gestion de projets

description: Lot 4 : expertise en développement de solutions informatiques

description: Lot 5 : expertise en DevOps

description: Lot 6 : expertise en conception et réalisation de contenu de formation sur la plateforme 360Learning

title: Délégation d’activités informatiques

description: Le présent marché prend la forme d’un contrat-cadre multi-adjudicataires d’une durée de deux ans, renouvelable une fois. Chaque lot est conclu avec : -lot 1 : expertise poste de travail et applications spécifiques au métier de l’informatique : trois (3) adjudicataires maximum -lot 2 : expertise en applications industrielles, automatisme du bâtiment et réseaux de télécommunication : trois (3) adjudicataires maximum -lot 3 : expertise en gestion de projets : six (6) adjudicataires maximum -lot 4 : expertise en développement de solution informatique : trois (3) adjudicataires maximum -lot 5 : expertise en DevOps : trois (3) adjudicataires maximum -lot 6 : expertise en conception et réalisation de contenu de formation sur la plateforme 360Learning : trois (3) adjudicataires maximum Ce marché est exécuté à travers la passation de marchés subséquents à la survenance du besoin selon la procédure décrite en chapitre 5 du cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: Aménagement de la Feldmoostrasse sur une longueur de 750 m avec divers batiments de la ligne de travaux et une nouvelle construction d'un giratoire en béton à l'intersection Feldmoosstrasse/St.Gallerstrasse. Les cubages principaux sont: Travaux d'excavation env. 22'100 m3 fixe Revetement de démolition env. 2'700 m3 en vrac Béton de demolition env. 1'200 m3 en vrac Mélanges non traités au liant 0/45 env. 9'500 m3 fix Bordures env. ca. 3'340 m Enrobé d'asphalte compacté au rouleau env. 3'800 t Béton de construction env. 350 m3 Giratoire en béton env. 1'100 m2 Évacuation des eaux env. 730 m / puits + collecteurs 55 pcs. Éclairage de rue caniveau env. 840 m / Conduits de cables 6 pcs. Canal d'eaux mixtes env. 450 m / chambres de visite 20 pcs. Conduite de chaleur à distance env. 650 m / Conduits de cables 4 pcs. Conduite d'eau env. 600 m Tracé EW caniveau env. 940 m / Conduits de cables 7 pcs. Conduite Swisscom env. 200 m / Conduits de cables 9 pcs.

description: SZ 17.12.2021

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität / Referenzen: 20
Technischer Bericht: 20


title: BKP 235 Apparate Schwachstrom -Los C

description: BKP 235 Apparate Schwachstrom -Los C


title: Neubau Kantonsschule Uster, Berufsschulstrasse 1, 8610 Uster

description: Mobile Bühneneinrichtung für Aula und Mehrzweckhalle für den Neu- und Umbau des Bildungszentrums Uster.


title: Vazerol Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Belagsabbruch 420 m2; Aushub 250 m3; Entwässerung 150 m; Belag AC T 22 N 200 t


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Fax: 033 225 10 70

description: Ingenieur-Dienstleistungen für die Instandsetzung Tunnel Susten 1. Priorität (umfassend die Tunnels Gschlettertunnel, 1.Bäreggtunnel und Wasserfalltunnel): Projektierung, Ausschreibung, Realisierung (entsprechend den Leistungen Phasen 31 – 53 gemäss Leistungstabelle für Bauingenieurleistungen (Anhang 2). Die Instandsetzungsmassnahmen umfassen im wesentlichen Profilerweiterungen, Felssicherungen, Abdichtungen, Betonarbeiten, Entwässerungs- und Kabelanlagen, Strassenbau, unter Berücksichtigung des behördenverbindlichen Richtplanes Sustenpassstrasse BE (RPS).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Zur Anwendung kommt die 2-Couverts-Methode im offenen Verfahren. Dabei wird das Abgebot in:
einen technischen (Formulare A und B) und finanziellen Teil (Formular C) getrennt.:
Der finanzielle Teil (Angebotspreis) ist in einem separaten, verschlossenen Couvert beizulegen.:
technisches Angebot::
Zuschlagskriterium 1: Auftragsanalyse,: 30
Zuschlagskriterium 2: Ablaufplan mit Projektierungsprogramm,: 20
Zuschlagskriterium 3: mindestens je zwei aufgabenspezifische Referenzen der folgenden beiden:
Schlüsselpersonen,: 20
bei anderen Projekten mit zu berücksichtigen.:
- Projektleiter 10%:
- örtlicher Bauleiter 10%:
finanzielles Angebot:
Zuschlagskriterium 4: Angebotspreis,: 30
Die Zuschlagskriterien 1, 2 und 3 (technisches Angebot) werden nach folgenden Skalen bewertet::
- Note 1: wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar):
- Note 2: ungenügend, die Anforderungen weitgehend nicht erfüllt:
- Note 3: gut, die Anforderungen erfüllt:
- Note 4: sehr gut, die Anforderungen teilweise übertroffen:
- Note 5: ausgezeichnet, innovativ, weit über den Anforderungen liegend:
Die Bewertung zwischen den Noten 1 und 5 kann abgestuft mit halben Noten erfolgen.:
Das Zuschlagskriterium 4 (finanzielles Angebot) wird wie folgt bewertet::
- Der tiefste Angebotspreis erhält die Note 5.0.:
- Der Betrag [150% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1.:
- Die Noten der übrigen Angebotspreise werden auf der Geraden, welche durch diese 2 Punkte führt,:
interpoliert.:
- Teurere Angebotspreise als der Betrag [150% vom tiefsten Angebotspreis] erhalten die Note 1.0.:
Zur Anwendung kommt die 2-Couverts-Methode im offenen Verfahren. Dabei wird das Abgebot in:
einen technischen (Formulare A und B) und finanziellen Teil (Formular C) getrennt.:
Der finanzielle Teil (Angebotspreis) ist in einem separaten, verschlossenen Couvert beizulegen.:
technisches Angebot::
Zuschlagskriterium 1: Auftragsanalyse,: 30
Zuschlagskriterium 2: Ablaufplan mit Projektierungsprogramm,: 20
Zuschlagskriterium 3: mindestens je zwei aufgabenspezifische Referenzen der folgenden beiden:
Schlüsselpersonen,: 20
bei anderen Projekten mit zu berücksichtigen.:
- Projektleiter 10%:
- örtlicher Bauleiter 10%:
finanzielles Angebot:
Zuschlagskriterium 4: Angebotspreis,: 30
Die Zuschlagskriterien 1, 2 und 3 (technisches Angebot) werden nach folgenden Skalen bewertet::
- Note 1: wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar):
- Note 2: ungenügend, die Anforderungen weitgehend nicht erfüllt:
- Note 3: gut, die Anforderungen erfüllt:
- Note 4: sehr gut, die Anforderungen teilweise übertroffen:
- Note 5: ausgezeichnet, innovativ, weit über den Anforderungen liegend:
Die Bewertung zwischen den Noten 1 und 5 kann abgestuft mit halben Noten erfolgen.:
Das Zuschlagskriterium 4 (finanzielles Angebot) wird wie folgt bewertet::
- Der tiefste Angebotspreis erhält die Note 5.0.:
- Der Betrag [150% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1.:
- Die Noten der übrigen Angebotspreise werden auf der Geraden, welche durch diese 2 Punkte führt,:
interpoliert.:
- Teurere Angebotspreise als der Betrag [150% vom tiefsten Angebotspreis] erhalten die Note 1.0.:


name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des Achats,Chemin du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 621 03 07, E-mail:

title: Programme JLR_Mandat pluridisciplinaire

description: Le programme JLR (Jouxtens-Le Lussex-Romanel), s’inscrit dans la perspective de l’introduction partielle puis générale à long terme de la cadence à 10 minutes sur la ligne Lausanne-Echallens-Bercher visant à répondre à l’augmentation importante du trafic voyageur. Il se décompose en deux projets : -Mise en conformité LHAND de la gare de Jouxtens et suppression du passage à niveaux Beau-cèdre. - Mise en conformité LHAND de la halte du Lussex, création d’un dénivelé routier en lieu et place du passage à niveau du Lussex existant, réfection de la voie entre le Lussex et Romanel et une étude de la double voie Lussex-Romanel.

eligibilityCriteria: Français


name: ara region bern ag, 3037 Herrenschwanden

title: Neubau Dienstgebäude arabern

description: Die ara region bern ag erstellt derzeit ein neues Dienstgebäude auf dem Gelände der arabern. Der Rohbau ist bereits fertig und der Innenausbau ist in Arbeit. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Umgestaltungsarbeiten um diese Gebäude geplant. Der gesamte Perimeter wurde bereits vorgängig gerodet, bzw. Parkplätze etc. entfernt. Eine Rohplanie um das Gebäude im Ausschreibungsperimeter wurde erstellt. Die hier ausgeschriebenen Arbeiten um-fassen neben der abschliessenden feinen Geländemodellierung bzw. Landschaftsgestaltung das Bepflanzen des Perimeters und die Erstellung von Böschungen mit Steinkörben.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis,: 90
2. Organisation,: 10
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Bauführer und Polier innerhalb der letzten 5 Jahre.:
-:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:
1. Preis,: 90
2. Organisation,: 10
Bestehend aus::
- Organisation: Je eine Referenz mit einem vergleichbaren Projekt für Bauführer und Polier innerhalb der letzten 5 Jahre.:
-:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Punkten von 0 bis 5::
Note / Bezogen auf Erfüllung der Kriterien / Bezogen auf Qualität der Angaben:
0 = / nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 = / schlecht / ungenügend bzw. unvollständig:
2 = / ungenügend / Angaben ohne Bezug zu Projekt, lückenhafte Erfüllung der Anforderungen:
3 = / genügend / erfüllt Minimalanforderungen:
4 = / gut / über Minimalanforderungen:
5 = / sehr gut / qualitativ ausgezeichnet:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtnote des Hauptkriteriums aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Die Subkriterien pro Hauptkriterium werden gleich gewichtet.:
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
- Das billigste Angebot erhält im Kriterium "Preis" die Maximalpunktzahl.:
- Ein Angebot >= 50 % über dem tiefsten Angebot erhält 0 Punkte.:


name: Unilever Schweiz GmbH,Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen, Suisse

title: Weisse Saucenbasis (Velouté)

description: Contrat-carde en vue de la livraison de 2'500 sachets Base pour sauce velouté en 2013 et des options pour des livraisons subséquentes d'envirion ca. 2'500 sachets Base pour sauce velouté en 2014/2015/2016/2017.

eligibilityCriteria: 20.04.2012 Kosten: Keine


title: Stadtspital Triemli Zürich

description: BKP 231.20 Notstromersatzanlagen NEA Dieselgeneratoren 2 x 3'300 kVA für EMG - Erneuerung Energie- u. Medienversorgung Gesamtareal


name: Ville de Lausanne, direction des travaux service des routes et de la mobilité

street: rue du Vallon 27


title: Neubau ARA Oberengadin, BKP 247 Abluftbehandlung

description: Neubau ARA Oberengadin, S-chanf, GR Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Abluftbehandlungsanlage. Der detaillierte Beschrieb kann im Leistungsverzeichnis entnommen werden.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: PDAG - Erweiterung Forensik BKP 422 Einfriedungen

description: Projektbeschrieb Erweiterungsbau Forensik Die heutige Forensik, welche im Pavillon P7 untergebracht ist, soll mit einem Erweiterungsbau, eine Triagestation mit 7 Plätzen, einer Behandlungsstation mit 8 Plätzen und einer Massnahmenstation mit 11 Plätzen sowie einer Sicherheitsloge ergänzt werden. Dabei werden alle drei Stationen als geschlossene Stationen geführt, mit den dazugehörigen Schleusen. Ebenfalls wurde der Sicherheitsstandard betreffend Widerstandsklasse für die Triagestation mit einem entsprechenden Widerstand festgelegt und definiert. Die Sicherheitsloge stellt dabei sicher, dass der Zugang zu den Stationen (inkl. P7) nur gesichert möglich ist (für Patienten, Besucher, Personal sowie für die gesamte Ver- und Entsorgung).


name: Développement objets de placement Ouest (IM-DV-AOW) — 2ème étage

title: Genève, Eaux-Vives, O'Vives.

description: Le présent appel d'offre concerne la réalisation: — d'une première étape (lot D et GC1) du projet O'Vives se composant d'une galerie commerciale en sous-sol (GC1), socle commercial sur lequel sera réalisé le bâtiment (lot D) constitués de logements, de bureaux, de surfaces commerciales aux rez. — d'une deuxième étape optionnelle comprenant une galerie commerciale en sous-sol (GC2) et d'un bâtiment (lot E).

procurementMethodDetails: RESTRICTED

street: Place de la Gare 1, CP 345


name: Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Lorenzo Gottardi, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 28 79, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

description: Anbau und Umbau - Bodenbeläge in Linoleum


title: Allgemeine Berufsschule Zürich, Sanierung Schultrakt Sihlquai 87, 8005 Zürich, BKP 243-01 Wärmeverteilung / Kälteanlagen


name: neo technologies SA,Rue de Lausanne 60, 1020 Renens, Suisse

name: EPFL - Service Financier, à l'attention de Michel Peiris,EPFL PL SF, BI A1 517 (Bâtiment BI), Station 7, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 (0)77 465 24 19, E-mail:

description: Mise en place d'un service permettant l'envoi de factures sous la forme d'eFactures (les factures doivent pouvoir être transmises électroniquement par l'EPFL au soumissionnaire retenu). Une eFacture correspond dans ce contexte à une facture électronique telle que décrite sous http://www.e-rechnung.ch.

description: Mise en place de la solution informatique permettant de créer et de gérer des factures sortantes (factures débiteurs).

description: Mise en place d'un service permettant l'impression, la mise sous pli et l'envoi de factures par courrier postal (les factures doivent pouvoir être transmises électroniquement par l'EPFL au soumissionnaire retenu).

title: Solution informatique pour la gestion des factures sortantes

description: L'EPFL souhaite mettre en place une solution informatique permettant de créer des factures sortantes (factures débiteurs). Deux types de factures peuvent être créés: -Des factures internes: d'une unité de l'EPFL vers une autre unité de l'EPFL. -Des factures externes: d'une unité de l'EPFL vers une société externe. Une facture internes doit pouvoir être validée par l'unité qui reçoit la facture. Une facture externe doit pouvoir être expédiée par courrier postal et par eFacture. Les utilisateurs devront également pouvoir consulter leurs factures. La solution mise en place devra s'intégrer à l'environnement SAP de l'EPFL. Cet appel d'offre est décomposé en 3 lots. Lot 1: mise en place de la solution informatique permettant de créer et de gérer des factures. Lot 2: mise en place d'un service permettant l'impression, la mise sous pli et l'envoi des factures par courrier postal (les factures doivent pouvoir être transmises électroniquement par l'EPFL au soumissionnaire retenu). Lot 3: mise en place d'un service permettant l'envoi des factures sous la forme d'eFactures (les factures doivent pouvoir être transmises électroniquement par l'EPFL au soumissionnaire retenu).

eligibilityCriteria: Conformément aux indications du document d'appel d'offre public.


description: Ingenieurleistungen im Bereich Verfahrenstechnik / Rohrbau, welche im Zusammenhang mit der Neuerschliessung (Quartierhaupterschliessung) künftiger Fernwärmegebiete in der Stadt Zürich für den Zeitraum vom 01.10.2018 bis 31.12.2025 anfallen.

title: Rohrbauingenieurleistungen für Fernwärmeanlagen Quartierhaupterschliessung

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

street: Hagenholzstrasse 110

Triplex Energieplaner AG

street: Hauptstraße 46a


name: Martin Ingénieurs Civils Sàrl, à l'attention de Daniel Martin,Grand-Rue 72, 1660 Château-d'Oex, Suisse, Téléphone: 026 924 68 33, E-mail:

title: Réfection du chemin communal n° 110

description: Rénovation complete d'un secteur de route de montagne de 600 m' de longueur avec assainissement. Travaux sur les services techniques

eligibilityCriteria: mentionnées dans le dossier de participation


name: SBB AG Division Infrastruktur Einkauf, Supply Chain und Produktion

description: Le présent appel d’offres prévoit l’adjudication du marché relatif à l’acquisition de poulies, de poids d’ancrage et d’articles de montage pour une durée de quatre ans, avec une option de prolongation de 1 an.

title: Pièces en fonte pour ligne de contact

description: Le présent appel d’offres prévoit l’adjudication du marché relatif à l’acquisition de poulies, de poids d’ancrage et d’articles de montage pour une durée de 4 ans, avec une option de prolongation de 1 an.

street: Hilfikerstrasse 1


name: Schweizerische Bundesbahnen, Konzerneinkauf Dienstleistungen

title: Print Media Buying & Planning

description: Ziel der Ausschreibung ist die Ermittlung eines Anbieters, der die folgenden Aufgaben in der Print-Media-Planung für die SBB AG übernimmt: Beratung, Disposition, Abwicklungskoordination, Erscheinungs-/Belegkontrolle, Verrechnung, die gemeinsame Koordination der Firmenabschlüsse und Einkaufskonditionen sowie das Reporting. Planungen werden teilweise ebenfalls in die Verantwortung des externen Partners übergeben, sofern die SBB AG diese nicht selbst vornimmt.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsbedingungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualität der Leistung: 40
Kommerzielle und juristi-sche Vertragsbedingungen: 10


name: Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Kommunikation

description: Le Conseil des EPF a décidé de lancer une étude scientifique complète (projet de recherche) sur l'impact du domaine des EPF (détails selon document d'appel d'offres).

title: Impact of the ETH Domain – Scientific Assessment

description: Le conseil des EPF a décidé de lancer une étude scientifique complète (projet de recherche) sur l'impact du domaine des EPF (détails selon document d'appel d'offres).

street: Häldeliweg 15


title: Patienten-Monitoring Ersatz SWT

description: Lieferung und Montage von umfassenden Patienten-Monitoringsystemen für diverse Bereiche des Stadtspital Waid und Triemli.


Spontis SA, service achat - Roger Gumy

street: Route de Chantemerle 1

Leoni Studer AG

street: Herrenmattstraße 20


awardCriteriaDetails: Selon les critères mentionnés dans les documents d'appel d'offres.:

Office fédéral des routes OFROU

street: Uttigenstrasse 54


name: Direction générale de l'environnement - Direction de l'énergie, à l'attention de Luis Marcos,avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213169550, E-mail:

title: Traitement subventions Programme Bâtiments

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: École polytechnique fédérale de Lausanne Vice-président de la Planification et Logistique

street: Station 1


name: HEVRON SA, Constructions métalliques,CP 62, 2852 Courtételle, Suisse

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets région ouest,Avenue de la Gare 45, Case postale 345, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: 051 224 28 75, Fax: 051 224 30 47, E-mail:

title: Halte de Prilly-Malley Lot 5: Travaux de charpente métallique et couverture

description: Les travaux du lot 5 consistent à réaliser 3 marquises de quais constituées d'une ossature métallique recouverte de tôles aluminium ainsi que de tôles nervurées et d'une couverture en verre en toiture. Les marquises ont une longueur d'environ 80m . CAN 321: – poids de la charpente = 170 to CAN 343/376: – Tôles nervurées: 950 m2 – Tôles aluminium: 4'200 m2 – Couverture verre: 730 m2

eligibilityCriteria: 27.08.2009 CHF 500.00 UBS Yverdon n° 404.471.01B Perret-Gentil + Rey SA


description: Renouvellement de la superstructure ferroviaire sur les tronçons avec des traverses en fin de vie. Reconstruction de l’infrastructure ferroviaire et de son système associé de drainage. Adaptation/reconstruction des banquettes non-conformes sur les tronçons où la superstructure est renouvelée. Reconstruction des caniveaux à câbles et des traversées à câbles. Adaptation de la géométrie de la voie ferrée. Construction de nouveaux socles de mâts LC. Rehaussement et renouvellement de certaines bordures d'ouvrages d'art. Reconstruction du tablier des ouvrages d’art. Renforcement/reconstruction des murs. Reconstruction des murs sur lesquels des empiétements du profil d’espace libre ne sont pas acceptables. Stabilisation des talus non-compatibles avec la vitesse W. Stabilisation de certains glissements de terrain identifiés entre Lausanne et Oron.

title: 1157059/Wako secteur 1 et 2/prestations de l’ingénieur civil en tant que planificateur général du projet et ingénieur spécialiste, pour les phases SIA 31 à 53

description: 1157059/Wako secteur 1 et 2/Prestations d'ingénieur civil en tant que planificateur général du projet et ingénieur spécialiste, pour les phases SIA 31 à 53.

street: Avenue de la Gare 41

ATB SA

street: Rue Industrielle 15


description: Le marché porte sur le renouvellement du «paquet» d'assurances de personnes de la Ville de Morges, soit un seul assureur pour l'ensemble des assurances concernées suivantes: — assurance accident obligatoire selon la LAA — assurance accident complémentaire à la LAA — assurance perte de gain par suite de maladie.

title: Ville de Morges — assurances de personnes.

ProConseils Solutions SA

street: Rue des Vignerons 1a, case postale 914

Mutuel Assurances SA

street: Rue des Cèdres 5


name: État de Genève, Département des infrastructures — DI, Office cantonal des bâtiments

description: Travaux de transformation-rénovation du bâtiment classé de l'Arsenal et construction d'un dépôt enterré sous la cour intérieur.

title: Appel d'offres pour travaux d'installations sanitaires des archives d'État

street: Boulevard Saint-Georges 16, CP 32


name: API assistance professionnelle informatique SA

description: Renouvellement infrastructure informatique.

description: Selon cahier des charges.

Service informatique

street: Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1

street: Avenue des Boveresses 42 — Case postale 27


name: Honegger AG,Bläuackerstrasse1, 3098 Köniz, Suisse

title: Reinigungsdienstleistungen LBA


title: Hochschulsportanlage Fluntern, Angebot über BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Lüftungsanlagen für die Instandsetzung der Hochschulsportanlage Fluntern.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:
Qualität (Fachkompetenz):
Ausbildung von Lernenden:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Amélioration zone 30km/h (1762) aménagements

description: Amélioration de la zone 30km/h Travaux d'aménagements. Estimation : CHF 400'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Oerlikon Knorr Eisenbahntechnik,Mandachstrasse 50, 8155 Niederhasli, Suisse

title: Pôl de rotation 716-21-380 avec carcasse


name: Einwohnergemeinde Oensingen, vertreten durch den zuständigen Gemeinderat Ressort Planung und die Bauverwaltung,à l'attention de Andreas Affolter, Hauptstrasse 2, 4702 Oensingen, Suisse, Téléphone: 062 388 05 30, Fax: 062 388 05 34, E-mail:

title: Gesamtplanerteam für die Phasen 3-5 nach SIA LM 112, SIA 102, SIA 103 und SIA 108. Vorerst wird nur die Phase zur Erstellung eines Abstimmungsprojektes ausgelöst.

description: Erstellung Abstimmungsprojekt zu Sportstätten Oensingen mit einer Kostengenauigkeit von +/- 5%.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Nachweise zu den nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Architektonische Qualitäten):
- Hallenbau mit grossen Spannweiten:
- Auftragsgrösse:
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Organisation)::
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren, Abstimmungsunterlagen:
_ Kundenzufriedenheit:
Beurteilung der Machbarkeitsstudie::
_ Städtebauliche Anordnung:
_ Kosten (inkl. Stellungnahme zu „design to cost“):
_ Vorgesehene Nutzung:
_ Konstruktion, Materialisierung:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot (->Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Nachweise zu den nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Architektonische Qualitäten):
- Hallenbau mit grossen Spannweiten:
- Auftragsgrösse:
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Organisation)::
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren, Abstimmungsunterlagen:
_ Kundenzufriedenheit:
Beurteilung der Machbarkeitsstudie::
_ Städtebauliche Anordnung:
_ Kosten (inkl. Stellungnahme zu „design to cost“):
_ Vorgesehene Nutzung:
_ Konstruktion, Materialisierung:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot (->Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Online-Stelleninsertion


name: Nichtständige Kommission Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF),à l'attention de Ursula Schweizer, Länggasse 1, 3326 Krauchthal, Suisse, Téléphone: 034 411 80 80, E-mail:

title: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die Feuerwehr gemäss Ausschreibung TLF

description: Tanklöschfahrzeug für Personenrettungen und Löscheinsätze

eligibilityCriteria: Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, insofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt erforderlichen Nachweisen beizulegen. - Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen und den Arbeitnehmenden. - Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt ist - Erfüllen der technischen und kommerziellen Spezifikationen gemäss den kompletten Ausschreibungsunteralgen. - Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG) - Zusätzlich müssen eine vermasste Angebotszeichnung, eine Gewichtsberechnung sowie ein Innenausbauvorschlag, basierend auf der Beladeliste gemäss Pflichtenheft zwingend dem Angebot beigelegt werden.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 40
Löschtechnik: 25
Feuerwehrtechnischer Aufbau: 15
Unterhaltskosten: 10
Fahrgestellt, Fahrerkabine: 5
Fahrzeugdemonstration: 5
Erläuterungen: Punktevergebung allgemein:
4 Punkte Die Anforderungen sind vollumfänglich erfüllt:
3 Punkte Die Anforderungen sind mehrheitlich erfüllt:
2 Punkte Die Anforderungen sind teilweise erfüllt:
1 Punkt Die Anforderungen sind mehrheitlich nicht erfüllt:
0 Punkte Die Anforderungen sind nicht erfüllt:
Bewertung Angebotspreis (40%):
- Das preisgünstigste Angebot erhält 4 Punkte.:
- Pro 1 % Mehrkosten werden 0.2 Punkte abgezogen (lineare Bewertung).:
Anhand der Zuschlagskriterien findet eine detaillierte:
Punktebewertung statt. Der Auftrag wird an das gemäss:
Schlussrangliste erstrangierte Angebot vergeben.:


title: BKP 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen


name: FANAC & ROBAS SA,Rue de Lyon107, 1203 Genève, Suisse

name: architech sa,route de Meyrin 12A, 1202 Genève, Suisse, E-mail:

title: Les Sciers - Bâtiments E, F et Parking P3 - lot 23000

description: Construction de deux immeubles de logements en pierre de R+3 à R+7, et d'un parking souterrain sur un niveau.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Quai du Seujet 32-34-36 - 1763 - Modernisatin des ascenseurs

description: Modernisation des ascenseurs - CFC 261 Estimation CHF 1'410'000.- HT


name: HSSP AG,à l'attention de Frau Mirjana Vejnovic-Petrovic, Konradstrasse 61, 8005 Zürich, Suisse

title: BKP 233 Leuchten und Lampen

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Beschaffung von Rillenschienen für Strassenbahnen.

description: BERNMOBIL benötigt Rillenschienen vom Typ 60R1 und RI53-10 für den Strassenbahnbetrieb. Die Schienen müssen gelocht in den Längen 15 und 18 Meter geliefert werden. Lieferungen erfolgt an Konsignations- und Normallager. Details gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Erfüllen der Eignungskriterien


title: Lüssihaus, Zugerstrasse 42 in Baar

description: Neubau Lüssihaus an der Zugerstrasse 42 in Baar, Gemeinde Baar. Bei der Baute handelt es sich um einen zweigeschossigen Holzbau (oder Elementbau) mit acht Einzelzimmer, zwei Bürozimmer, ein Sitzungszimmer, zwei Küchen sowie Sanitäre Einrichtungen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Koch + Partner Ingenieure Geometer Planer

name: Stadtkanzlei Laufenplatz 145 5080 Laufenburg

description: Sanierung Altstadt 3. Etappe;Ausschreibung, Ausführungsprojekt und Ausführung bis Inbetriebnahme/Abschluss;Ingenieur als Gesamtleiter und Fachplaner, SIA-Teilphasen 33 bis 53

title: Sanierung Altstadt 3. Etappe; Ausschreibung, Ausführungsprojekt und Ausführung bis Inbetriebnahme/Abschluss; Ingenieur als Gesamtleiter und Fachplaner, SIA-Teilphasen 33 bis 53

street: Laufenplatz 145

street: Im Bifang 2


title: Linie 831; Bahnhof Berg(TG) / Ausbau Kreuzungsbahnhof Bau Perronanlagen mit Personenunterführung

description: Im Bahnhof Berg TG wird je ein neuer Haus- und Aussenperron inklusive einer neuen Personenunterführung (PU) mit den dazugehörenden Rampen erstellt. Vorfabrizierte PU: Damit auf Hilfsbrücken verzichtet werden kann, erfolgt der Einbau der PU unter den Gleisen wie folgt: Erstellung des PU- Elementes vor Ort (km ca. 27.3 auf der Seite Hausperron) als vorfabriziertes Element, welches dann am vorgesehenen Wochenende vom Freitag 07.10.2016, 22.00 Uhr bis Montag 10.10.2016, 05.05 Uhr in die offene Baugrube eingehoben wird. DER EINBAU DES VORFABRIZIERTEN PU- ELEMENTES MUSS ZWINGEND IM GENANNTEN ZEITRAHMEN ERFOLGEN!! Die benötigte Zeit für den Einbau der PU- Unternehmerleistungen- ist im technischen Bericht darzustellen. Der Zeitraum ist fix und beinhaltet folgende Arbeiten: - Entfernen der Gleisjoche (Beihilfe Unt mit Raupenkran), Verschwenkung der Fahrleitungen (durch SBB-FD) - Aushub und Wasserhaltung (Unt) - Versetzen des Elementes PU (ca. 200 t) mit Kran (Unt) - Abdichtung und Hinterfüllung (Unt) - Umverlegung der Meteorleitung DN 300 im Baugrubenbereich (Unt) - Versetzen der Gleisjoche, Rüchverschwenkung der Fahrleitung (durch SBB-FD) Der Haus- und Aussenperron wird konventionell mit Perronwinkel P55 erstellt. Die beiden Rampen werden in die mit Rühlwänden gesicherten Baugruben im Ortbetonverfahren erstellt. Im Perronbereich werden zudem neue Kabelanlagen, Perronentwässerungen und die Fundamente für die Möblierungselemente erstellt. Hauptmengen -Neubau PU, L total = ca. 15.12 m, Vorfabriziertes Element L = 12.00 m (Gewicht ca. 200 t) -Neubau Rampe und Treppe Hausperron L = ca. 32.10 m, B i. L = je 2.75 m -Neubau Rampe Aussenperron L = ca. 61.45 m, B i.L. = 2.75 m -Neubau Hausperron P55, L = 127 m -Neubau Aussenperron P55, L = 120 m -Fundamente für RV05- Elemente und Fahrleitungen Alle Angaben sind Vorausmasse (ca.) Vorfabrizierte PU- Element (vor Ort)/ Rampen Haus- und Aussenperron: - Betonm3 652 - Schalungm2 2230 - Bewehrung t 74 Baugrube: - Rühlwände: m2 190 - Aushub: m3 2580 - Hinterfüllung mit Sickerbeton: m3 400 - Hinterfüllung/ Dammschüttung: m3 1590 - Wasserhaltung (Pumpenstunden): h 5600 Grundwasserabdichtung: m2 1040 Tiefbauarbeiten: - Kiessand 1: m3 130 - Bituminöse Beläge: t 375 - FL und Signalfundamente, div. Fund.: St 36 - Perronwinkel: St 134 - Schotterspriessung: m2 200 - Rückbau Perron und Hilfstritte: m 565 - Entwässerungsleitungen: m 300 - Entwässerungsrinnen: m 230 Rückbau Rampe Güterschuppengleis: 1

eligibilityCriteria: Aucun

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der unten aufgeführten Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Ausreichende Qualifikation und Verfügbarkeit der Schlüs-selpersonen (Gewicht 50%):
Subkriterien::
1.1 Bauführer (Gewicht 20%):
Nachweise::
- Zwei mit dem Projekt vergleichbare Referenzprojekte (Bauarbeiten unter Bahnbetrieb) der letzten 10 Jahre mit Angabe Bausumme, Funktion, Zeitrahmen, Referenzperson, Bahn-betrieb, ausgeführte Arbeiten, Besonderheiten/Spezialitäten.:
- Angabe der Verfügbarkeit ab Juli 2016 in Prozent und Lebenslauf mit Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung:
1.2 Polier (Gewicht 20%):
Nachweise::
- Zwei mit dem Projekt vergleichbare Referenzprojekte (Bauarbeiten unter Bahnbetrieb) der letzten 10 Jahre mit Angabe Bausumme, Funktion, Zeitrahmen, Referenzperson, Bahn-betrieb, ausgeführte Arbeiten, Besonderheiten/Spezialitäten.:
- Angabe der Verfügbarkeit ab Juli 2016 in Prozent und Lebenslauf mit Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung:
1.3 Sicherheitschef Privat (ScP) (Gewicht 10%):
Nachweise::
- Zwei mit dem Projekt vergleichbare Referenzprojekte (Bauarbeiten unter Bahnbetrieb) der letzten 10 Jahre mit Angabe Bausumme, Funktion, Zeitrahmen, Referenzperson, Bahn-betrieb, ausgeführte Arbeiten, Besonderheiten/Spezialitäten, Kopie Befähigungsausweis.:
- Angabe der Verfügbarkeit ab Juli 2016 in Prozent und Lebenslauf mit Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung:
2. Gewähr für Einhaltung der Termine (Gewicht 25%):
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
3. Zweckmässiger Bauablauf und zweckmässige Baulogistik (Gewicht 25%):
Nachweis::
- Konzept der Baustellenlogistik und –organisation mit Einsatzplan für Geräte und Personal sowie Versorgungs- und Entsorgungskonzept:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Duchschnittes der:
Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt)-Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen:
führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, welche und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den:
Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1.Wirtschaftlichkeit:
2.Qualität:
Die Qualität wird anhand der unten aufgeführten Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Ausreichende Qualifikation und Verfügbarkeit der Schlüs-selpersonen (Gewicht 50%):
Subkriterien::
1.1 Bauführer (Gewicht 20%):
Nachweise::
- Zwei mit dem Projekt vergleichbare Referenzprojekte (Bauarbeiten unter Bahnbetrieb) der letzten 10 Jahre mit Angabe Bausumme, Funktion, Zeitrahmen, Referenzperson, Bahn-betrieb, ausgeführte Arbeiten, Besonderheiten/Spezialitäten.:
- Angabe der Verfügbarkeit ab Juli 2016 in Prozent und Lebenslauf mit Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung:
1.2 Polier (Gewicht 20%):
Nachweise::
- Zwei mit dem Projekt vergleichbare Referenzprojekte (Bauarbeiten unter Bahnbetrieb) der letzten 10 Jahre mit Angabe Bausumme, Funktion, Zeitrahmen, Referenzperson, Bahn-betrieb, ausgeführte Arbeiten, Besonderheiten/Spezialitäten.:
- Angabe der Verfügbarkeit ab Juli 2016 in Prozent und Lebenslauf mit Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung:
1.3 Sicherheitschef Privat (ScP) (Gewicht 10%):
Nachweise::
- Zwei mit dem Projekt vergleichbare Referenzprojekte (Bauarbeiten unter Bahnbetrieb) der letzten 10 Jahre mit Angabe Bausumme, Funktion, Zeitrahmen, Referenzperson, Bahn-betrieb, ausgeführte Arbeiten, Besonderheiten/Spezialitäten, Kopie Befähigungsausweis.:
- Angabe der Verfügbarkeit ab Juli 2016 in Prozent und Lebenslauf mit Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung:
2. Gewähr für Einhaltung der Termine (Gewicht 25%):
Nachweis::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
3. Zweckmässiger Bauablauf und zweckmässige Baulogistik (Gewicht 25%):
Nachweis::
- Konzept der Baustellenlogistik und –organisation mit Einsatzplan für Geräte und Personal sowie Versorgungs- und Entsorgungskonzept:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Duchschnittes der:
Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt)-Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen:
führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, welche und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den:
Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Multinet Services SA,Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: Aebi & Vincent Architectes SIA SA, à l'attention de Ivan Godinat,Avenue de Frontenex 32, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 09 90, Fax: 022 322 09 91, E-mail:

description: Travaux de papier-peint & peinture int.

description: Menuiserie intérieure

description: Serrurerie y.c. fenêtres, portes-fenêtres et portes ext.

description: Agencements cuisines

description: Chapes ciment

description: Parquet

title: Construction de 2 immeubles de logements économiques HBM-LUP comprenant 90 logements avec parking souterrain.


name: Bauverwaltung Münchenstein,à l'attention de Peter Heinzer, Schulackerstrasse 4, 4142 Münchenstein, Suisse, Téléphone: +41 61 416 11 50, Fax: +41 61 416 11 97, E-mail:

title: 281.0 Unterlagsböden

description: Unterlagsböden

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


description: 1 LKW 6x2-4 mit Absetzkipper und Winterdienstvorbereitung gemäss Technischem Anforderungsprofil

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Praktische Eignung: 50
Preis: 25
Unterhalt, Reparaturen, Garantie: 25


title: Zentrumsüberbauung Geroldswil, Baufeld Ost und Erweiterung Siedlung Huebwiesenstrasse Geroldswil

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst zwei benachbarte Bauvorhaben im Zentrum der Gemeinde Geroldswil. Das Gesamtprojekt ist in zwei Teilobjekte (GERO und HUEB) gegliedert. Submissionen und Ausführung beider Objekte werden zusammen durchgeführt. GERO: Objektbezeichnung: Neubau Zentrumsüberbauung Geroldswil, Baufeld Ost Bauwerksart: 4 MFH auf gem. Sockelgeschoss mit Gewerbenutzung im EG und 2 geschossiger TG Raumprogramm: 27 Wohnungen, Gewerbefläche für Grossverteiler, Gewerberaum für kleineres Ladengeschäft, Wasch-/Trockenräume, Veloraum und 2 UG mit AEH und Kellerräumen HUEB: Objektbezeichnung: Erweiterungsbau Überbauung Huebwiesenstrasse 19-23, Geroldswil Bauwerksart: MFH aus 2 Gebäudeteilen, verbunden über offenes Treppenhaus mit Gewerbenutzung im Sockelgeschoss; ergänzend Ertüchtigung der bestehenden TG bezgl Brandschutz und Lüftung Raumprogramm: 12 Wohnungen, Gewerbefläche für Ladengeschäft im EG, 1 UG mit Kellern und Trockenraum

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 50, Gemeinde Kaltbrunn, Werkleitungsarbeiten und Belagssanierung Benknerstrasse, Abschnitt: Knoten Gasterstrasse - Altbreitenweg

description: NPK-Kapitel: 111, 112, 113, 116, 117, 151, 211, 221, 222, 223 und 237 - Ausbaulänge 220 m - Belagsabbruch Strasse 1’500 m2 - Randabschlüsse 280 m - Aushub fest 750 m3 - Grabenauffüllung fest 400 m3 - Fundationsschicht fest 350 m3 - Rohre Strassenentwässerung PP 200 30 m - Liefern und Verlegen Leerrohre PE 60-120: 650 m - Belagsarbeiten: AC T/B 22 S: 600 t, SDA 8 Klasse -14: 130 t


name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des approvisionnements,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: +41 (0) 21 626 10 20, E-mail:

title: Renouvellement du parc des distributeurs de titres de transport Projet EDAT

description: Renouvellement du parc des distributeurs de titres de transport pour le réseau d'agglomération des transports publics de la région lausannoise (tl). Les détails des fonctionnalités des appareils requis sont définis dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Selon cahiers des charges


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: Spectromètre photoélectronique à rayons X (XPS)

description: Die EPFL beabsichtigt für den neuen Chemie Campus in Sion ein Photoelektronen Spektrometer (XPS) zu beschaffen. Das Gerät ist bestimmt für „state-of-the-art“ Forschung im Bereich Materialien für Energie Anwendungen, im Speziellen für die Untersuchung von modifizierten Materialoberflächen und Grenzflächen unter in-situ Gasatmosphären. Auf die folgenden Spezifikationen wird besonders Wert gelegt: •XPS Messungen nahe Atmosphärendruck •Aufbau für Experimente unter UHV und mbar Druck Bedingungen •Erweiterbare Plattform (AFM, Cluster source, Kelvin Probe) •Hoher Probendurchsatz

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges.


title: KSM: BKP 281.0 Unterlagsböden

description: Beim Objekt handelt es sich um einen Neu- und Umbau einer Schulhausanlage aus dem Jahr 1957, welches unter Denkmalschutz steht. Das Grundstück liegt in der Gemeinde Menzingen/Kanton Zug neben dem Dorf auf einer Anhöhe.


name: Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), à l'attention de Service Gestion Immobilière,Rue de Varembé 9-11, 1211 Genève 20, Suisse, Téléphone: 022.791.90.00, E-mail:

title: Installations de chantier & logistique chantier CFC n°130

description: Descriptif complet du marché remis dans le cahier des charges en annexe. Le présent appel d’offres concerne les travaux d’installations de chantier et de logistique de chantier du Centre International de Conférences de Genève (CICG).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres public pour le renouvellement des licences Netsparker

description: La République et canton de Genève, soit l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique, souhaite renouveler les licences du produit Netsparker, de l'éditeur Invicti, avec leur support, pour les années 2022 à 2025. La Centrale commune d'achats est chargée de lancer et de mener la présente procédure d'appel d'offres public pour trouver un fournisseur capable d'offrir le renouvellement des licences recherchées et de proposer l'acquisition, en option, de nouvelles licences, conformément au présent dossier d'appel d'offres et à ses annexes.

eligibilityCriteria: Seuls peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre : 1. Attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a. attestation AVS / AI / AC / APG / LAMat; b. attestation LAA; c. attestation LPP. 2. Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations familiales, ainsi que la contribution professionnelle. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, au minimum 15 jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b. attestation de l’OCIRT. 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. si le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source, attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source. 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée. 5. Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel.


title: Safienstrasse Baumeisterarbeiten

description: Aushub / Abtrag 3'500 m3; Lieferung Schüttmaterial 4'500 m3; Schüttung 8'500 m3; Ungebundenes Gemisch 2'000 m3; Entwässerungsleitung 350 m


name: Armasuisse Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen Einkauf Dritte

street: Viktoriastrasse 85

EMMI FONDUE AG

street: Bahnhofstrasse 34


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N01/38 Ausbau Nordumfahrung Zürich (ANU) Los 3: Instandsetzung Gubristtunnel 1. und 2. Röhre. Los 300: Hauptarbeiten BAU

description: Le mandat comprend notamment les travaux de construction suivants : -Démolition du tablier / de l’accotement existant (tube 1 3270 m, tube 2 3285 m) -Montage d’une nouvelle gaine technique, d’un nouvel accotement et d’une nouvelle chaussée (tube 1 3090 m, tube 2 3100 m) -Élaboration de la gaine technique sous dalle au niveau de la tranchée couverte de Weiningen (tube 1 180 m, tube 2 180 m) -Montée des câbles de la gaine technique au niveau de l’espace de circulation et du puits de ventilation -Conduite des eaux d’extinction dans la gaine technique avec les niches des bouches d'incendie, dans les liaisons transversales et les centrales (tube 1 env. 3225 m, tube 2 env. 3230 m) -Démontage et construction d’un nouveau faux plafond (tube 1 3020 m, tube 2 3005 m) -------------------- plus d'informations sous chiffre 4.5

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Beide Amtsvarianten werden mit folgenden ZK bewertet.:
ZK 1: PREIS: 35
ZK 2: ZEIT: 30
ZK 2.1: Bauzeit 2. Röhre: 15
ZK 2.2: Bauzeit 1. Röhre: 15
ZK 3: QUALITÄT: 35
ZK 3.1: Logistikkonzept, Bauprogramm: 20
- Plausibilität Bauprogramm, der vorgesehenen Bauabläufe und Leistungsannahmen:
- Logistikkonzept inkl. Bauprojekt der Logistikbrücke Affoltern:
ZK 3.2: Inhalt/Qualität der eingereichten Unterlangen: 10
- Technischer Bericht mit Beilagen:
-Baustellenorganisation und Erfahrung der Schlüsselpersonen (Baustellenchef, Baustellenchef Stv., Bauführer Abbrucharbeiten, Bauführer Betonarbeiten, Bauführer Belagsarbeiten):
- Plausibilität der Einheitspreise (Sensitivitätsanalyse sowie Vergleich auf Übereinstimmung mit den einzelnen Angebotsbestandteilen):
- Nachhaltigkeitsanalyse, insb. für Rück- und Einbaumaterial:
ZK 3.3: QM-Konzept, Risikoanalyse: 5
- Konzept für die Qualitätssicherung:
- Risikoanalyse; wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken:
Preisbewertung ZK 1:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Bewertung Bauzeit (ZK 2):
Zeit = Summe Zeitbedarf über die Bauarbeiten exkl. AVOR, BSA, Vor- und Nacharbeiten. Von Termin «H1.1 rsp. H2.1 Übergabe der jeweiligen Röhre an BAU» bis zur «H1.7 rsp. H2.7 Übergabe an BSA» Der kürzeste bereinigte Zeitbedarf pro ZK2.1 und ZK2.2 erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Zeitbedarf pro ZK2.1 und ZK2.2 65% oder mehr über dem kürzesten Zeitbedarf pro ZK2.1 und ZK2.2 liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Wird im ZK3.1 die Mindestanforderung nicht eingehalten bzw. die Note 3 nicht erreicht, werden bei ZK2.1 und ZK2.2 die Noten 0 eingesetzt Die Bauzeit für die zweite Röhre t1 (=H1.7 – H1.1) plus die erste Röhre t2 (=H2.7 - H2.1) darf maximal 42 Monate (t1 + t2) betragen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien (ZK 3):
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Mindestanforderungen an das ZK3.1:
Bauprogramm, Logistikkonzept::
Zur Erreichung der Note 3 (Anforderung an Ausschreibung erfüllt) müssen mind. folgende Punkte den qualitativen Anforderungen entsprechen::
-Nachvollziehbares und zielführendes Logistikkonzept inkl. Pläne in Abhängigkeit der Zeitangaben und der Einhaltung der Randbedingungen des Bauprogramms und der Bauabläufe:
- Bauprojekt Logistikbrücke Affoltern inkl. Statik und Pläne sowie die Darstellung der zeitkritischen Arbeitsabhängigkeiten auf das Bauprogramm mit Einhaltung der vorgegebenen Randbedingungen.:
- Plausibles Bauprogramm mit separater Darstellung der zeitkritischen Arbeiten.:
- Plausible Darstellung von Bauabläufen in Abhängigkeit des Bauprogramms, und den Leistungsannahmen aus den Preisanalysen der verschiedenen Arbeitsgattungen.:
- Plausible Leistungsannahmen der verschiedenen Arbeitsgattungen in Abhängigkeit des Bauprogramms und der Bauabläufe.:


name: Hyperson SA,Rue de l'Arc-en-Ciel 6, 1030 Bussigny, Suisse

name: Commune de Fribourg p.a. Dürig AG, à l'attention de M. Simon Kempf, Architecte EPFZ,Feldstrasse 133, 8004 Zürich, Suisse, Fax: +41 44 245 46 31, E-mail:

description: Tableau électrique

description: sonorisation

description: Réseau d'annonces, de communication

description: Vidéo

title: Salle de spectacle Equilibre à Fribourg.

description: Construction d'une salle spectacle à Fribourg CFC 339.4 Sonorisation, système d'annonces et communication, réseau et projection vidéo

eligibilityCriteria: conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: Acquisition d’un système d’alimentation. Pour courant de traction.: — onduleur, redresseur; — cellules 850 VDC; — technique secondaire; — câbles.

title: VE-61.95_sous-station_Vernayaz

description: Acquisition d’un système d’alimentation pour courant de traction: — onduleur, redresseur; — cellules 850 VDC; — technique secondaire; — câbles.

TMR SA

street: 3 rue de la Poste


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Jeux de multimètres numériques avec pinces ampèremétriques

description: Sur mandat de la Base logistique de l'armée ( BLA ), armasuisse procède à l'acquisition de multimètres numériques avec pinces ampèremétriques. Les multimètres analogiques et numériques utilisés jusqu'ici par la troupe ont atteint la fin de leur durée d'utilisation et doivent être remplacés par des multimètres numériques modernes pouvant être servis d'une seule main, avec pinces ampèremétriques. Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut établir les conditions-cadres pour la fabrication et la livraison de ce matériel.

street: Rodtmattstrasse 110


title: Wohnsiedlung Rautistrasse


title: Etzelkofen, Verkehrsberuhigung und Gehweg im Dorf, Strassen- und Werkleitungsarbeiten

description: Neubau von 2 Pförtner Erstellen Gehwegteilstücke Werkleitungsarbeiten Sanierung Randabschlüsse und Deckbelag

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Bauprogramm, Bauphasenplanung: 10
Qualifikation Schlüsselpersonal: 10
Ökologie: 10
Angebotspreis: 70
Bauprogramm, Bauphasenplanung: 10
Qualifikation Schlüsselpersonal: 10
Ökologie: 10


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Objekt B-178 Überführung Bernstrasse Ost Einstufiger Projektwettbewerb mit Präqualifikation (Selektives Verfahren)

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: État du Valais, Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP)

description: Rénovation des ateliers métallurgie de l'EPCAS.

title: École professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAs) — rénovation des ateliers métallurgie

description: Rénovation des ateliers métallurgie de l'EPCAs.

street: Place du Midi 18


name: Die Beschaffungsstelle/Organisator kann identisch mit der Bedarfsstelle/Vergabestelle sein.,à l'attention de Robert Vogel, Unter Bodenmatt 1, CH - 6162 Entlebuch, Suisse, Téléphone: 041 482 02 62, E-mail:

title: Holzkessel 2 x 900kW, Unterschubfeuerung für Hackschnitzel: Ersatz der bestehenden Zweikesselanlage inkl. Fördereinrichtung, Feinstaubfilter und MSRL-Technik.

eligibilityCriteria: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland haben bis zum Zeitpunkt des Zuschlags ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden.


name: Spitalzentrum Biel AG,à l'attention de M. Graf, Im Vogelsang 84, 2500 Biel-Bienne, Suisse

description: Grünflächen 1500m2, Plätze 250m2

description: Belagsarbeiten und Abschlüsse 800m2

description: Sanierung und Erweiterung Wirtschaftstrakt, 3.Etappe mit Umgebungsarbeiten. Ausführung: Mai - August 2013


name: von Auw SA,Place Saint-Louis7, 1110 Morges, Suisse

name: AZ ingénieurs Lausanne SA, à l'attention de Maxime Dubugnon,Route d'Oron 2, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 651 26 26, E-mail:

title: Piscine couverte de Saint-Prex – Lot 13 Installations de chauffage

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que le offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l’article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L6 05.1) et qui apportent la preuve qu’ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maitrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l’appel d’offres est soumis à l’OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Bären Haustechnik AG,Grünaustrasse 14, 3084 Wabern, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: Sanierung 2.Etappe in Teilbereichen des EG und 2. OG (Ostflügel) Sanierung der Bibliothek 1-3 Obergeschoss (Westflügel) Sanierung des Tiefparterres

description: FOSC 01.12.2008

eligibilityCriteria: keine


title: Anschluss ARA Ins an ARA Marin

description: Die Submission umfasst folgende Arbeiten: Baumeisterarbeiten Leitungsbau ARA Ins bis ARA Marin. Siehe auch 2.5 Liste NPK.

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Auftrags. und Risikoanalyse: 10
Referenzen (Firma, Bauführer, Polier): 10
Bauprogramm: 10
Erläuterungen: Die Vergabe erfolgt unter Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen Bewilligungen und der Zustimmung durch die zuständigen Instanzen.:


description: Dans le cadre du projet de la maison de l'enfance et de l'adolescence, les HUG organisent le présent appel d'offres visant à désigner le bureau d'ingénieurs qui sera mandaté pour l'exécution des prestations d'ingénierie civile.

title: Prestations d'ingénierie civile relatives à la construction de la Maison de l'Enfance et de l'Adolescence des HUG.

Cougar Management SA

street: rue des Vignerons 1A

AB Ingénieurs SA

street: Rue de Chêne-Bougeries 31


name: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren KBOB

title: Erbringung von Dienstleistungen zu Preisänderungsfragen (Teuerung) im Baubereich für die KBOB.

description: Gemäß Ziffer 1.3 der Angebotsunterlagen und Ziffer 3 des vorgesehenen Dienstleistungsvertrages.

awardCriteriaDetails:
Qualifikation Schlüsselperson/en:
Preis:
Organisation:

street: Fellerstraße 21

Fuhr Buser Partner Bauökonomie AG

street: Kapellenstrasse 28


name: Regtec SA, à l'attention de Philippe Munari,Ch. de la Fourmi 24, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 653.27.63, Fax: 021.653.27.66, E-mail:

description: CFC 273 Portes intérieures en bois

description: CFC 273.3 Menuiseries générales

title: Plein Soleil 2010 Nouveau centre neurologique à Lausanne

description: L'Institution de Lavigny Site de Plein Soleil projette la reconstruction de son centre neurologique é Lausanne tout en gardant le bâtiment existant en exploitation pendant la première étape des travaux

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


title: Chauffage à distance de Puidoux — fourniture conduites chauffage à distance.

description: Fourniture de conduites de chauffage à distance enterrées sur le territoire des communes de Puidoux et de Chexbres.

Service achats

street: Rue de Lausanne 53

Brugg Rohrsystem AG, Böttstein

street: Industriestrasse 39


name: Tekhne SA,Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: 23001 - CFC 230 Installations électriques

description: Appel d'offres CFC 230 Installations électriques

eligibilityCriteria: Français


name: Schweizerisches Nationalmuseum,Museumstrasse 2, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Sicherheitsdienstleistungen im Landesmuseum Zürich

description: Simap

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Flexibilität: 30


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: BD. DES PHILOSOPHES - 1521 - REFECTION REVETEMENT BITUMINEUX

description: Travaux : Réfection du revêtement bitumineux Estimation : CHF 900'000.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, à l'attention de G7 - Appel d'offres,Rue Louis-d'Affry 2, CP 1536, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 351 02 00, E-mail:

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché n° 13: Vitrages de toits plats

description: Construction et pose de vitrages pour toitures plates

eligibilityCriteria: Conformément aux documents d'appel d'offres


name: Commune de Malleray, à l'attention de M. René Leuenberger,Grand Rue 47, 2735 Malleray, Suisse, Téléphone: 032 491 60 40, E-mail:

title: Rue du Lion d'Or - Ouest

description: Élargissement de la chaussée sur 139m', Pose d'une nouvelle conduite d'eau potable DN 100 de 90m', Pose d'un nouveau collecteur d'eaux claires DN 315 de 110m', Pose de conduites électriques et TT

eligibilityCriteria: 12.06.2013 CHF 200.00 Paiement de la finance d'inscription de CHF 200.-- sur le compte CH 32 0079 0016 6790 6566 1 avec la mention "Entreprise x_104-50". Une preuve de ce paiement (photocopie du récépissé) sera joint à la demande d'inscription. Cette finance sera remboursée uniquement aux entreprises ayant remis une offre valable.


name: Bourgoz Paysages Sàrl,chemin de l'Ochettaz 2, 1025 St-Sulpice, Suisse

name: Regtec SA,Chemin de la Fourmi 24, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 653 27 63, Fax: + 41 21 653 27 66, E-mail:

title: Aménagements extérieurs - Génie-civil et jardinage

description: Construction de l'EMS La Girarde

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège


name: Gemeindeverband der Abwasser- und Fernwärme-Region Wangen-Wiedlisbach, Postfach 250, 3380 Wangen an der Aare, Suisse, E-mail:

title: Projektleiter Zentrale; Projekt: Fernwärmeversorgung Wangen-Wiedlisbach

description: Der Gemeindeverband GAFWW, Bereich Fernwärme beabsichtigt einen Fernwärmeverbund mit einer Leistung von ca. 6 bis 7 MW aufzubauen. Das Hauptziel ist die Befriedigung der Nachfrage nach erneuerbarer, CO2 neutraler Energie aus der Region für die Region. Die Wärme wird aus verschiedenen Energieträgern wie Holzschnitzel (67%), Klärgas (7%), Abwasser (18%) und zu einem kleinen Teil aus Heizöl (8%) erstellt. Eine erste Wärmelieferung ab dem Standort der neuen Heizzentrale bei der ARA ist ab 2015 geplant. Leistungsumfang Hauptaufgaben - Gesamtprojektleitung für die Zentrale für die Phasen Bauprojekt Ausschreibung, Vergaben, Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme bis zum Abschluss des Bauprojekts und Übergabe an die Bauherrschaft - Projektplan mit Aktivitäten und Meilensteinen erstellen - Projektorganisation definieren und aufbauen - Gesamtkoordination aller am Projekt beteiligten Parteien - Sicherstellung eines regelmässigen, strukturierten Informationsflusses und einer zweckgerechten Berichterstattung zuhanden des Steuerungsausschusses, des Bauherrenberaters und der Qualitätssicherung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: JAM MANAGEMENT SA, à l'attention de Alexandre Luthringer,Case postale 49, 1217 Meyrin GE, Suisse, E-mail:

title: Rénovation et transformations intérieures de l'Hôpital de Rolle - Portes intérieures en bois

description: Le bâtiment à rénover a une surface de plancher d’environ 3’500m2 pour un volume de 12'500 m3 SIA Les travaux consisteront à une remise à nu quasi complète des structures avec conservation des chapes et galandages et conservation des façades et de la toiture.