name: Amsler Dom architectes associés sàrl, à l'attention de Thomas Gayraud,Galerie St-François B, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41218883018, E-mail:

description: Grande Maison (Große Haus) und Maison du vigneron (Winzerhaus)

description: Bouteiller et cuisine d'été

title: Restauration de la Grande Maison, rénovation de la Maison du vigneron et transformation du bouteiller du Domaine des Faverges, Vignobles de l’État de Fribourg

description: Domaine des Faverges. Réfection et amélioration énergétique des combles de la Grande Maison y compris ajout de nouvelles lucarnes; amélioration énergétique des combles de la Maison du vigneron; renouvellement de la toiture et du bardage de façade du Bouteiller et création de la nouvelle Cuisine d'été.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


scheme: CPV

title: Sanierung Sportzentrum Füllerich Gümligen

documentType: tenderNotice

description: Sanierung der Leichtathletikanlage: Reparatur der 400m-Laufbahn: 40 cm zur Rasenfläche sauber anschneiden und entfernen. Planie verdichten und Asphalt ergänzen. Primern der Unterlage und Liefern und Einbauen der Granulatdecke mit Massiv-Kunststoffbeschichtung. Diverse Reparaturen der Lauffläche. Entfernen von nicht genutzten Disziplinen. Belags-Retopping über die gesamte Fläche mit Voll-Polyurethanbeschichtung (4'345 m2). Erstellen von Verankerungsnuten vor Retopping. Inkl. komplette Markierung nach IAAF (keine neuen Hürdenplaketten, sondern Bemalung direkt auf neuen Belag). Sanierung des Tennisplatzes: Neue wasserundurchlässige Granulatdecke, zweischichtig. Vorgängige Riss- und Unebenheitensanierung in best. Asphalt. Einbau von polyurethangebundenem Gummigranulat 10-12 mm. Fläche: 680m2. Platzentwässerung über bestehene Rinne am Spielfeldrand.

eligibilityCriteria: ALLGEMEINE BEDINGUNGEN Dem Angebot und der Ausführung liegen vorrangig zugrunde: 1. Das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) vom 11. Juni 2002, sowie die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) vom 16. Oktober 2002. (BSG 731.2 und 731.21) 2. Der Wortlaut des Werkvertrages resp. des Auftragsschreibens. 3. Das Leistungsverzeichnis mit den Angebotspreisen. 4. SIA - Norm 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“, sowie die einschlägigen SIA - Normen. 5. Die besonderen Bedingungen und Ausmassvorschriften des SIA, sofern sie nicht mit dem Leistungsverzeichnis in Widerspruch stehen. 6. Alle einschlägigen Bestimmungen des Baureglementes der Einwohnergemeinde Muri bei Bern sowie alle einschlägigen Artikel des OR betreffend Haftpflicht, Schutz von Leben und Eigentum etc. 7. Die Verordnungen der SUVA betreffend Arbeiterschutz und Unfallverhütung bei Hoch-bauten. 8. Die Pläne des Architekten oder der Fachingenieure. SPEZIELLE BEDINGUNGEN 1. Das Angebot ist auf dem amtlichen Formular, dessen Text nicht abgeändert oder ergänzt werden darf, einzureichen. In der Regel werden keine PC-Ausdrucke der offerierenden Unternehmung akzeptiert. Für Mitteilungen oder Unternehmervarianten ist ein besonderes Blatt zu verwenden. Es sind alle ausgesetzten Positionen zu offerieren und in den Zwischen- und Endsummen zu addieren. Bei Streitigkeiten ist der Originaltext des Leistungsverzeichnisses massgebend. Es sind Nettoofferten inkl. MWST, unter Berücksichtigung sämtlicher Rabatte und Skonti einzureichen. 2. Angebote, die nicht fristgerecht eingereicht worden sind, unvollständig sind oder bei denen das Selbstdeklarationsblatt mit den verlangten Nachweisen fehlt, werden von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen. (Art. 24 ÖBV) 3.Die Bauleitung ist berechtigt, einzelne devisierte Arbeiten nicht, teilweise oder anderweitig ausführen zu lassen, ohne dass der Unternehmer irgendwelche Entschädigungsansprüche geltend machen kann. Sinngemäss ist es der Bauleitung erlaubt, gewisse Arbeiten in einzelne Lose aufzuteilen. 4. Mehrarbeiten oder Minderarbeiten werden auf der Basis der offerierten Einheitspreise verrechnet. 5. Nicht devisierte Arbeiten sind vor der Ausführung ordnungsgemäss zu offerieren. 6. Regiearbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Es werden nur Regierapporte angenommen, welche täglich ausgefertigt und der Bauleitung innert 3 Tagen zur Unterschrift vorgelegt worden sind. Später eintreffende Rapporte werden nicht anerkannt. Für Regiearbeiten gelten grundsätzlich die gleichen Konditionen wie für Akkordarbeiten. Werden Regiearbeiten gleichzeitig mit Akkordarbeiten ausgeführt, dürfen keine Polierstunden fakturiert werden. 7. Die eingesetzten Einheitspreise resp. Pauschalpreise schliessen alle fertig ausgeführten Arbeiten sowie Lieferbedingungen ein. Ferner sind alle Transportkosten und Lohnzuschläge einzurechnen. 8. Winterbaumassnahmen mit Kostenfolge dürfen nur im Einverständnis mit der Bauleitung ausgeführt werden. Notwendige Schneeräumungsarbeiten werden in Regie vergütet; dabei können jedoch nur Hilfsarbeiterstunden verrechnet werden. Schlechtwetterstunden werden keine vergütet; sie sind im Angebot einzurechnen (SIA 118 Art. 60). 9. Die Rechnungen (3-fach) sind an die Gemeinde Muri bei Bern zu adressieren, aber zur Prüfung beim bauleitenden Architekten einzureichen. Rechnungen mit falscher Adressierung, ohne Angabe von Objekt, Arbeitsgattung und BKP-Nummer müssen zurückgewiesen werden. 10. Der Unternehmer leistet eine Bank- oder Versicherungsgarantie in Form einer Solidarbürgschaft in der Höhe von 10 % der gesamten Abrechnungssumme für die Dauer von zwei Jahren ab Vollendung des gesamten Bauwerkes. 11. Den während der Ausführung von Arbeiten anfallenden Schutt hat die Unternehmung unaufgefordert auf eigene Kosten wegzuschaffen. Zur Kostendeckung der von der Bauleitung zusätzlich angeordneten Baureinigungen sowie für Schäden an Bauteilen, deren Urheber nicht festgestellt werden kann, wird allen am Bau beteiligten Unternehmungen ein Abzug gemacht. Der Ansatz beträgt in der Regel 0.5%. 12. Die Bauherrschaft behält sich vor, eine Bauwesenversicherung abzuschliessen. Bei einem solchen Abschluss werden allen am Bau beteiligten Unternehmungen zusätzlich 0.5% der Abrechnungssumme abgezogen. 13. Sofern nichts anderes vermerkt ist, bleibt die Offerte 6 Monate ab Eingabedatum gültig. 14. Die Verrechnung von eventuellen Lohn- und Materialkostenänderungen während der Bauausführung wird im Werkvertrag geregelt. 15. Die Merkblätter „Oekologisches Bauen, Planungshilfe für öffentliche und private Bauvorhaben“ der Einwohnergemeinde Muri b. Bern vom 13.12.1999 sind verbindlich. 16. Die SIA Norm 430, Entsorgung von Bauabfällen, ist einzuhalten. 17. Das Aufstellen oder Anbringen einer Baureklame ist nicht gestattet. 18. Von ausgeführten Arbeiten hat die Unternehmung der Gemeinde Muri bei Bern die der Ausführung entsprechenden, bereinigten Pläne (Revisionspläne) kostenlos abzuliefern. Die Planunterlagen dazu werden ihr von der Bauleitung kostenlos zur Verfügung gestellt. 19. Mit dem Einreichen der Offerte bestätigt die Unternehmung, den Umfang der zu erbringenden Leistungen zu kennen. Allfällige Projektpläne sind mit der Offerte unterzeichnet einzureichen. Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen. Offertstellung wird nicht entschädigt Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, wird die Offertstellung nicht entschädigt. Prüfungspflicht des Unternehmers Der Unternehmer bestätigt mit der Einreichung der Offerte, dass ihm sämtliche für das Angebot wesentlichen Angaben gemacht worden sind. Vom Unternehmer benötigte zusätzliche Angaben hat dieser vor Offerteingabe beim Bauherrn eingeholt. Er bestätigt, dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten, sofern sie die auszuführenden Arbeiten behindern oder durch diese gefährdet werden könnten, orientiert und dies bei seinen Preisen berücksichtigt hat. Der Unternehmer übernimmt die nachstehenden Arbeiten und Lieferungen zu den eingesetzten Preisen zur einwandfreien Ausführung und verzichtet auf nachträgliche Einreden. Änderungen an den Ausschreibungsunterlagen Der Unternehmer nimmt, ohne ausdrückliches Einverständnis des Bauherrn, an den Offertunterlagen keine Änderungen vor. Der Unternehmer kann jedoch separat Änderungsvorschläge machen. Diese werden nur zu Vertragsbestandteilen, wenn die Bauherrschaft dem ausdrücklich zustimmt.

awardCriteriaDetails:
Preis: 100
Es müssen min. 2 Referenzobjekte beigelegt werden:
Alle geforderten NAchweise müssen beigelegt werden:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Gemeinde Muri b. Bern

countryName: CH

initiationType: tender


documentType: awardNotice

description: Für die Qualitätssicherung der Software von Projekten rund um die digitalen Vertriebssysteme und des Planungssystems ist das Ziel der Ausschreibung der Abschluss von Strategischen Partnerschaften im Bereich Software-Testing über die nächsten 4 bis maximal 5 Jahre. Die externen Spezialisten der SW-Qualitätssicherung werden im Projektteam fest eingebunden und sollen im Rahmen von Einzelaufträgen passende Testfälle erstellen und durchführen.

title: Strategische Partnerschaft für Software Testing

description: Partenariat stratégique pour les tests de logiciels.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

BLS AG

street: Genfergasse 11

SwissQ Consulting AG

street: Fraumünsterstrasse 16


currency: CHF

name: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, Daniel Mühlethaler, Leiter Service Operation

title: Rahmenvertrag für Beschaffung, Wartung & Support von IT Infrastruktur.

description: Die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, vertreten durch die Informatikabteilung, werden zukünftig die Beschaffung, Wartung und den Support von Infrastrukturkomponenten (Workstations/Desktops, Laptops, Drucker, Tablets, Smartphones, Diktiergeräte usw.) über einen Lieferanten beschaffen. Die Zusammenarbeit soll in einem Rahmenvertrag mit einer minimal 3 jährigen Laufzeit geregelt werden, der siebenmal für jeweils ein Jahr optional verlängert werden kann.

awardCriteriaDetails:
Unternehmen:
Referenzen:
Leistungen:
Nachbeschaffungskonditionen:
Wartungs- und Supportkosten:

mainProcurementCategory: goods

street: Wilhelm Klein-Straße 27

MTF Data AG

street: Rütiweg 1


title: H29 Poschiavo paese lavori da capomastro

description: Rimozione asfalto 400 t; scavo 1'800 m3; materiale di fondazione 0/45 1'300 m3

eligibilityCriteria: Tedesco, Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: H19 Crappa Grossa, Teil 1, Belagsarbeiten

description: AC T 22 1'500 t; Abschlüsse aus Natursteinen 470 m; Fundationsmaterial 1'000 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Überwachungsflüge mit FLIR-Helikopter.

description: Gesucht wird ein Anbieter, welcher Überwachungsflüge mit FLIR-Helikoptern im Auftrag und zugunsten des Grenzwachtkorps durchführen kann und die im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung gestellten Anforderungen erfüllt.

street: Rodtmattstrasse 110


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

description: Vor- und Bauprojekt Honorarberechtigte Bausumme 12,2 Mio. Franken.

title: Wehrenbachhalde, Speicherkanal

street: Werdmühleplatz 3


name: Meier Leder Architekten AG / Schrämmli Landschaftsarchitekten GmbH

name: Römisch-Katholische Kirchgemeinde Brugg und Faires Wohnen Kirchliche Wohnbaugenossenschaft Aargau

title: Wettbewerb Kirchenzentrum Paulus mit Wohnen, Lupfig

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Universität Zürich, PLM Instandsetzung, Plattenstrasse 14, 8032 Zürich

description: BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualiltät:
Referenzen:


description: Achat de 6 vannes papillons DN 800/PN 16 complètes, neuves, identiques et interchangeables pour l’usine d’Arolla.

title: Acquisition de 6 vannes papillon pour l'usine d'Arolla

Hydro Exploitation SA

street: Rue de l'Industrie 10

Adams Schweiz AG

street: Badstrasse 11


title: Catering Mittagstisch Schule Erlenbach.

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
Angebot (Qualität, Gestaltung, Preis):
Beurteilung des Catering-Konzepts:
Beurteilung des Betriebs (Besichtigung):

Schulverwaltung Erlenbach

street: Schulhausstraße 61

Menu and More AG

street: Sihlquai 340


title: Fassade Aufstockung Verwaltungsgebäude

description: Lieferung und Montage der Fassade

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen - Einhaltung der berufsüblichen Bedingungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gesamtangebot:
Einhaltung Vorgaben:
Effizienz/Ökologie:
Firmenstruktur:
Preis/Leistung:
Gesamtangebot:
Einhaltung Vorgaben:
Effizienz/Ökologie:
Firmenstruktur:
Preis/Leistung:


title: Reservoir Goben: Erschliessung Tiefbauarbeiten

description: Als Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Dornach und Arlesheim wird oberhalb des Goetheanums in Dornach ein neues Reservoir gebaut. Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Tiefbauarbeiten für die Erschliessung des Reservoirs inkl. Erstellen Baulogistik (Baupisten und Installationsplätze): - Reservoir Anbindungsleitung Dornach - Reservoir Anbindungsleitung Arlesheim - 2. Einspeisepunkt Finkelerzone mit Neubau Übergabeschacht - WL Verbindungsleitung Dornach - WL Ersatz Dornach, Gebiet Goetheanum Nordost - WL Ersatz Dornach, Gebiet Geotheanum Ost - Schmutz- und Sauberwasserableitung Reservoir - Zufahrtsweg Reservoir Die Arbeiten erfolgen teilweise auf freiem Feld (Kulturland) in zum Teil sehr steilem Gelände. Der Bodenschutz wird durch eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) gewährleistet. Den Weisungen der BBB sind Folge zu leisten.

awardCriteriaDetails:
Bereinigtes Preisangebot: 70
Schlüsselpersonal: 15
Technisches Konzept: 15
Erläuterungen: Details zu Eignungs- und Zuschlagskriterien siehe Dokument A der Ausschreibungsunterlagen.:


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Conception, fourniture, installation, mise en service, formation des utilisateurs et maintenance de cabines d’audiométrie destinées au laboratoire d’audiologie et vestibulométrie du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG.

title: Cabines d’audiométrie destinées au laboratoire d’audiologie et vestibulométrie du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG

street: Avenue de la Roseraie 70


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Neubau Labor- und Forschungsgebäude BSS des Departementes D-BSSE in Basel

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: ARGE EHS BSA Los 3 c/o Baumeler Leitungsbau AG

name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 100049, N1/38, 42 Ausbau Nordumfahrung Zürich, D-2.1 Elektroinstallationen Beleuchtung.

description: Grundleistungen: Elektroinstallationen für die Überdeckung Katzensee (UEDK), die Überdeckung Stelzen (UEDS) und die Offene Stecke zwischen Vorzone Ost UEDK und Vorzone West UEDS Die zu beschaffenden Leistungen betreffen die: — Beschaffung / Herstellung & Lieferung von Kabeltrassen im Tunnel für die Beleuchtung; — Beschaffung / Herstellung & Lieferung aller NS-HV und NS-UV für die Beleuchtung; — Beschaffung / Herstellung & Lieferung der Einlasskästen für die Erschliessung der Signalisation; — Beschaffung / Herstellung & Lieferung der gesamten Verkabelung & Erdung für die Lieferungen D-2.3, D-2.4 und D-2.5 (Energieverkabelung, Erdungskabel, Kupfer- & LWL-Verkabelung, Kommunikations- und Schwachstromverkabelung); — Beschaffung / Herstellung & Lieferung der Verkabelung & Erdung für die Erschliessung der Steuerschränke D-2.2 und für die Datenverkabelung zwischen Steuerschrank D-2.2 und der Beleuchtung; — Montage und Verkabelung aller Anlagen D-2.2, D-2.3, D-2.4 und D-2.5 sowie der eigenen Lieferungen (exkl. SOS-Signete); — Mehrstufiger Rückbau / Entsorgung der bestehenden Beleuchtungsanlagen und der durch den Unternehmer Kabelumlegungen installierten Beleuchtungsprovisorien; — Werkplanung / Realisierungspflichtenheft; — Sämtliche Qualitätssicherungen; — Durchführung sämtlicher Prüfungen gemäß Prüfplan; — Mehrstufige Inbetriebsetzungen der Anlagen (Einzel-, Verbundtest, Objekttests, Integrale Tests); — Durchführung sämtlicher Schulungen, Erstellen der Dokumentationen; — Garantieleistungen während der gestaffelten Inbetriebnahmen (inkl. Wartung und Unterhalt bis zur definitiven IBN und Übergabe an die Gebietseinheit); — Pikettdienst. Option 1: Elektroinstallationen Beleuchtung für die 3. Röhre Gubristtunnel: — Analog Grundleistungen. Option 2: Elektroinstallationen Beleuchtung für die 1. und 2. Röhre Gubristtunnel: — Analog Grundleistungen.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis:
ZK2: Qualität Ausrüstungen und Ausführungen:
Unterteilt in::
- ZK 2.1: Qualität der angebotenen Anlagen:
- ZK 2.2: Auftragsanalyse (inkl. Termine) und Qualitätssicherungsprozess:
- ZK 2.3: Prüfplan des Unternehmers:
ZK3: Organisation, QM-Konzept und Risikoanalyse:
Unterteilt in::
- ZK 3.1: Projektorganisation für alle Phasen:
- ZK 3.2: Erfahrung und Fachkenntnisse Projektleiter:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

street: Dorfstrasse 43


name: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

title: Grabenlose Kanalsanierung Seefeld mittels Schlauchlining

description: Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten die Kanalsanierungen mittels Schlauchlining in folgenden Strassen und Wegen auf dem Gebiet der Stadt Zürich: –Färberstrasse (Abschnitt L) in 8008 –Reinhardstrasse (Abschnitt M) in 8008 –Feldeggstrasse (Abschnitt N) in 8008 –Klausstrasse (Abschnitt O) in 8008 –Tuggenerstrasse (Abschnitt P) in 8008 –Felsenstrasse (Abschnitt Q) in 8008 –Seefeldstrasse (Abschnitt R) in 8008 –Südstrasse (Abschnitt S) in 8008 –Niederhofenrain und im Walder 11 (Abschnitt T) in 8008 –Enzenbühlstrasse (Abschnitt U) in 8008 –Rehalpstrasse (Abschnitt V) in 8008 –Balgriststrasse (Abschnitt W) in 8008

awardCriteriaDetails:
Eingabesumme Netto: 60
Referenz Schlüsselperson Bauführer/in: 20
Referenz Schlüsselperson Vorarbeiter/in: 15
Anteil Lernende: 5


description: Gemäß dem Pflichtenheft für ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Region Münchwilen TG (Ersatzbeschaffung 2020)

title: Kauf eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Region Münchwilen TG

Feuerwehr Region Münchwilen TG

street: Weinfelderstraße 26a


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Waldaustrasse; Sömmerli- bis Schönbrunnstrasse

description: - Strassenaufbruch: m3 815 - Belagsaufbruch: m2 1'685 - Planum: m2 1'580 - Kiesgemische: t 2'000 - Randabschlüsse: m 523 - Beläge: t 460 - Grabenaushub: m3 70 - Strassenabläufe: St 14

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


title: Neubau Mehrzweckgebäude für Feuerwehr / Polizei / Werkhof / Sozialdienst und Kindertagesstätte in Bonstetten - Totalunternehmer-Ausschreibung

description: Für die zentrale Unterbringung von Feuerwehr, Polizei, Werkhof und Sozialdienst plant die Auftraggeberin zwei neue Mehrzweckgebäude. Ausserdem sollen Räumlichkeiten für Tagesstrukturen und eine neue Kindertagesstätte erstellt werden. Auf der Basis des vorliegenden architektonischen Bauprojekts (ohne Fachplaner Leistungen) und des funktionalen Leistungsbeschriebs ist durch den Totalunternehmer ein bezüglich Architektur, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit überzeugendes Projekt weiter zu planen und umzusetzen.

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Totalunternehmer-Ausschreibung unterliegt einer Präqualifikation.


name: Commune municipale de Bienne représentée par la Direction des travaux publics, Département des infrastructures, Génie civil,rue Centrale 49, 2501 Bienne, Suisse, Téléphone: +41 32 326 16 51, Fax: +41 32 326 16 94, E-mail:

title: Bienne, rue du Jura, renouvellement du pont sur la Suze de Madretsch

description: - Brückenabbruch 180 m2 - Ortbeton 50 m2 - Armierung 5 t - Brückenabdichtung 170 m2 - Belag 150 t - Gussasphalt 50 t - Abschlüsse 60 m - Werkleitungen

eligibilityCriteria: conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21) Il convient de posséder un certificat pour les marchés publics valable, délivré par la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du Canton de Berne, ou la déclaration spontanée obligatoire de la Ville de Bienne (avec les justificatifs légaux).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Referenzen und Qualifikation Schlüsselpersonal: 10
Referenzen und Qualifikation Unternehmung: 15
Technischer Bericht und Bauprogramm: 15
Preis: 60
Referenzen und Qualifikation Schlüsselpersonal: 10
Referenzen und Qualifikation Unternehmung: 15
Technischer Bericht und Bauprogramm: 15

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: H 3a Lenzerheide - Lenz Belagsarbeiten

description: AC 8 720 t; Belag fräsen 9'500 m2


title: Projekte Seftigenstrasse Bern – Kleinwabern, Sanierung Seftigenstrasse Knoten Seftigenstr./Morillonstr. – Sandrain (Projekt SEFT 3) inkl. Betriebswendeschlaufe Sandrain; Planersubmission

description: Die Seftigenstrasse stellt eine zentrale Achse im Verkehrssystem der Agglomeration Bern dar (Südzufahrt in die Agglomeration aus dem Gürbetal). Auf der Achse stehen mehrere Infrastrukturvorhaben an (Projekte SEFT 1 – 3). Das Projekt SEFT 3 sieht eine Sanierung bzw. teilweise Neugestaltung von Strasse und Traminfrastruktur im Abschnitt zwischen dem Knoten Seftigen-/Morillonstrasse und Sandrain vor. Gegenstand der Ausschreibung sind die Planerleistungen inkl. Gesamtleitungsaufgabe für die kommenden Projektierungs- und Realisierungsphasen (SIA 31-53).

eligibilityCriteria: Keine


title: Zu- und Ablaufleitungen PE biologische Abwasserreinigung

description: Lieferung und Montage : - Alle Zulaufleitungen SBR (Zwischenpumpwerk –Verteilschacht – SBR) ausserhalb SBR - Alle Ablaufleitungen SBR bis zur Überschussschlamm-Pumpstation, Überschussschlamm und Schwimmschlamm ausserhalb SBR und Gebäude

eligibilityCriteria: Vollständige Offerte gemäss Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit (Investitions- und Vergleichskosten): 30
Qualität, Betriebssicherheit: 30
Erfahrung, Referenzen (Schlüsselpersonen): 20
Kapazität, Termine: 15
Lernendeausbildung: 5
Wirtschaftlichkeit (Investitions- und Vergleichskosten): 30
Qualität, Betriebssicherheit: 30
Erfahrung, Referenzen (Schlüsselpersonen): 20
Kapazität, Termine: 15
Lernendeausbildung: 5


name: Département des Constructions et de l'Environnement du Canton de Bâle-Campagne, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse

title: Neubau Strafjustizzentrum SJZ, Grenzacherstrasse 6, Muttenz BKP 283.1 Deckenbekleidung aus Metall

description: Deckenverkleidung aus Metall: - Langfeldplatten perforiert: 2.300 m2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle,à l'attention de --, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, Téléphone: 061 552 66 06, Fax: --, E-mail:

title: SEK I Reinach / Gesamtsanierung Schulhaus Lochacker / Laboreinrichtungen

description: Einrichtung von NT- und Laborräumen

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Angebotspreis: 100


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) School of Life Sciences BioImaging & Optics platform (BIOP)

description: Die EPFL beabsichtigt für die „BioImaging & Optics platform“ des Fachbereichs Lebenswissenschaften ein Mikroskop zur Lebendzellbeobachtung zu kaufen. Das Gerät soll in der Forschung der Bioingeneurswissenschaften und der Krebsbiologie eingesetzt werden. Im Hinblick auf die Bedürfnisse der EPFL und der speziellen wissenschaftlichen Ziele des BIOPs, wird Wert auf folgende Aspekte gelegt: Hochmodernes Instrument zur bildgebenden Lebendzellbeobachtung (in Transmission und Fluoreszenz) mit der Möglichkeit Zeitexperimente bis zu 96 Stunden durchzuführen. Von besonderer Bedeutung sind: — Schonende Probenbehandlung; — Probendurchsatz; — Flexibilität des Systems; — Benutzbarkeit.

title: Mikroskop zur Lebendzellbeobachtung.

street: Bâtiment AI – Station 15


title: WC-Anlage Strandbadstrasse


name: Siemens Schweiz AG,Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich, Suisse

title: N02, Tunnel Belchen Sicherheit best. Tunnelsystem / TP4.8 MS-Anlagen - Los 13.1 Lieferung und Montage Mittelspannungszellen

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Montage von Mittelspannungszellen für den Tunnel Belchen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: PREIS;: 60
- Bereinigter Angebotspreis:
QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 35
unterteilt in::
- Bewertung der technischen Ausführung gemäss Datenblätter;: 20
- vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe; Maschineneinsatz;: 10
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug;: 5
BAUSTELLENORGANISATION;: 5
- Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt. verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
PREIS;: 60
- Bereinigter Angebotspreis:
QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG;: 35
unterteilt in::
- Bewertung der technischen Ausführung gemäss Datenblätter;: 20
- vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe; Maschineneinsatz;: 10
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug;: 5
BAUSTELLENORGANISATION;: 5
- Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und inkl. MWSt. verglichen. Benotung des Preises erfolgt auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


title: Submission 1402 Rechtsberatung.

Fachstelle für Integrationsfragen

street: Neumühlequai 10

Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH

street: Josefstraße 84


title: Sanierung Schulhaus Eriswil Sanierung Sanitäranlagen

description: Sanierung Sanitäranlagen Schule Eriswil (Siehe separater Anlagebeschrieb)

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Begehung zum Kennenlernen der örtlichen Gegebenheiten ist Pflicht. Diese findet am 26.01.2022 von 13:30 bis 15:30 Uhr statt. Es wird eine Präsenzliste geführt.


name: FOCUS GmbH,Neukirchner Str. 2, 65510 Hünstetten-Kesselbach, Allemagne

name: Empa, à l'attention de Oertig Martin,Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Suisse, E-mail:

title: Modular R&D Platform

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Stadt Frauenfeld Amt für Freizeitanlagen und Sport

description: Neubau Hallenbad Frauenfeld - Elektroanlagen (inkl. Leuchten)

street: Schlossmühlestrasse 7

Ellenbroek Hugentobler AG

street: Juchstrasse 31A


title: Viteos SA - Renouvellement au 01.01.2015 des assurances collectives maladie perte de gain et accidents complémentaire à la LAA.

description: Contrats d'assurances traditionnels à renouveler au 1.1.2015.

Kessler & Co SA, Pascal Gendre

street: Rue J.-L. Pourtalès 1

Mutuel Assurances SA

street: Rue des Cèdres 5


name: Kommunale Entsorgungsstruktur für Sonderabfälle aus Haushaltungen im Kanton Aargau (KESA)

title: Entsorgung von Sonderabfällen aus Haushaltungen des Kantons Aargau für die kommunale Entsorgungsstruktur für Sonderabfälle aus Haushaltungen im Kanton Aargau

description: Entsorgung der Sonderabfälle aus Haushaltungen im Kanton Aargau (Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Fotochemikalien, Farben, Emulsionen, Chemikalien wie Herbizide, Fungizide oder Insektizide, Quecksilberthermometer, Altmedikamente usw.), bestehend aus a) sechs Sammlungen jährlich bei ca. 140 Sammelstellen b) Instruktion des Personals der Sammelstellen c) Lieferung des nötigen Verpackungsmaterials d) Triage der eingesammelten Abfälle e) gesetzeskonforme Behandlung und Entsorgung der eingesammelten Abfälle f) Führen einer Mengenstatistik

awardCriteriaDetails:
Preis: 25
Erfahrung im Sammeln und in der Entsorgung von Sonderabfällen: 35
Firmenkultur: 30
Kundenzufriedenheit/Referenzen: 10


name: Einwohnergemeinde Orpund,à l'attention de Christian Lutz, Gottstattstrasse 12, Postfach 171, 2552 Orpund, Suisse, Téléphone: 032 356 03 10, E-mail:

title: CNS Becken

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 30
Arbeitsqualität: 20
Ressourcen Personal: 20
Referenzen: 30


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Mobilität, Mob-P

title: Steuerung des Nahverkehrs im Raum Basel - Erarbeitung eines Grobkonzepts für einen Verkehrsverbund, Planerleistung

documentType: cancellationDetails

description: Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt prüfen eine engere Zusammenarbeit bei der Planung und Bestellung von Leistungen des öffentlichen Verkehrs. In einem ersten Schritt soll ein Grobkonzept, das die Grundzüge eines Verkehrsverbunds für den Raum Basel näher untersucht, erarbeitet werden. Dabei gilt es insbesondere den Perimeter, die Kompetenzen und Aufgaben, die wesentlichen Steuerungsprozesse sowie die Grundzüge der Finanzierung zu definieren. Der Auftrag umfasst zudem die Projektleitung und das Projektmanagement.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 30
Vorgehensvorschlag / Methodik: 40
Schlüsselpersonen: 30
Preis: 30
Vorgehensvorschlag / Methodik: 40
Schlüsselpersonen: 30


name: Syndicat pour l'alimentation des Franches-Montagnes en eau potable

description: Remplacement de la conduite de transport du SEF — nouvelle conduite d’eau (3 240 m, offre appareillage séparée); — fouille à la trancheuse (2 600 m3) + deux traversées de route cantonale; — chambres en béton coulé sur place et en éléments préfabriqués.

title: SEF – «Les Fontaines – Es Chaux»

street: Chemin du Finage 10


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Teilabbruch und Erweiterung Schulhaus Feld.

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualität der Angebote: Vollständigkeit: 20
Sicherung: Qualifikationen / Lehrlingsausbildung: 20
Umweltverträglichkeit: 10


name: École polytechnique fédérale de Lausanne - Laboratory of Electron Spectroscopy (LSE)

awardCriteriaDetails:
- Évaluation technique servant à déterminer l'adéquation de l'offre à nos besoins actuels et prévisibles (protection de l'investissement), compte tenu de l'évolution rapide des exigences liées à la recherche.:
- Évaluation financière.:
- Évaluation générale.:

street: Bâtiment PH


title: Neubau Doppelturnhalle mit Tiefgarage und Holzschnitzelheizanlage

description: BKP 221 Fenster aus Holz/Metall BKP 222 Spenglerarbeiten BKP 242 Wärmeerzeugung BKP 243 Wärmeverteilung BKP 244 Lüftungsanlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: CFC 225.4 - Fermetures et revêtements coupe-feu

description: CFC 233.01 - Lustrerie générale

description: CFC 233.03 - Lustrerie extérieure

description: CFC 287 - Nettoyages de fin de chantier

description: CFC 421 - Jardinage

description: CFC 468.1 - Marquage et signalisation routière

description: CFC 901.1 - Chaises et mobilier divers

description: CFC 901.2 - Mobilier de bureau

title: Délocalisation du Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) à Sion

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


description: Mandat d'ingénieur civil y compris ingénieur bois et géotechnicien pour les phases 31 à 53

title: Nouveau bâtiment pour les Sciences Humaines (UNIL)

Background Architecture Sàrl

street: Boulevard de Grancy 51


name: Ville de Lausanne, direction des sports et de la cohésion sociale

description: Dépose et élimination du revêtement synthétique du terrain de football et mise en place d'un nouveau revêtement.

title: Grand-Vennes Lausanne. Remplacement du terrain synthétique de football

street: Ch. des Grandes-Roches 10, case postale 243


name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau,à l'attention de André Müller, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835 35 67, Fax: 062 835 35 69, E-mail:

title: Bad Zurzach, NK 286 Ostumfahrung; Baumeisterarbeiten

description: Aushub 95'200 m3 Hinterfüllungen 6'050 m3 Rühlwand 1'050 m2 Nagelwand 3'100 m2 Bohrpfähle bewehrt 13'500 m Bohrpfähle unbewehrt 2'400 m Vorgespannte Anker 450 Stk Fundationsschicht 11'500 m3 Walzasphalt 5'800 to Gussasphalt 1'000 to Randabschlüsse 4'500 m Leitungen 4'200 m Einlauf- und Kontrollschächte 65 Stk Spezialschächte 7 Stk Schlitzrinne 570 m Siphonschächte 14 Stk Kabelrohrblöcke 4'600 m Kabelschächte 70 Stk Ortbetonbau 18'100 m3 Schalung 26'300 m2 Bewehrung 2'550 to Vorspannung 1'530 m Lager für Brücken 8 Stk. Abdichtung (KDB und PBD) 10'100 m2 Fertigelemente Amphibienschutz 215 m Fertigteiltreppen 3 Stk Montagebau in Stahl 55 to

awardCriteriaDetails:
Preis: 45
Kompetenz: 30
Bauablauf: 25


name: Kilchenmann AG,Bernstrasse95, 3122 Kehrsatz, Suisse

description: Media Redakteur

description: AV Techniker

description: Rigging Techniker

description: Licht Techniker

description: Audio Techniker

description: Kameramann/-frau Veranstaltung

description: Video Techniker

description: Projektleiter Veranstaltung (PL Veranstaltung)

title: Personal Veranstaltungs-Technik ZEM

description: Simap

eligibilityCriteria: keine


title: Armoires de laboratoire.

description: Tables informatiques.

description: Armoires de laboratoire.

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de mobilier (tables informatiques et armoires de laboratoire).

description: L'Etat de Genève, représenté par la Centrale commune d'achats, recherche un fournisseur pour du mobilier, destiné à l'équipement et l'aménagement des établissements d'enseignement du Département de l'instruction publique (DIP).

Centrale commune d’achats (CCA)

street: rue du Stand 15

Mme Santina Di Stefano

telephone: uniquement par fax

Linéa Bureau SA

street: route des Acacias 6


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: StorageNew – Ersatzbeschaffung ZID Block Storage

description: Die neue Block Storage Plattform soll den funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen der ZID während einer geplanten Einsatzdauer von mindestens 5 Jahren genügen. Das Pflichtenheft dient im Rahmen des Beschaffungsverfahrens dazu, die dafür am besten geeignete Lösung und den geeigneten Lösungspartner auszuwählen. Die neue Block Lösung soll Bestandteil einer modularen Produktfamilie des zu wählenden Herstellers sein, die sich künftig auch in anderen Einsatzbereichen der ZID verwenden lässt. Mittelfristig sollen alle operativen Datenspeicher mit Systemen aus derselben Produktfamilie betrieben werden können. Das Verfahren bezweckt, die dafür erforderliche strategische Eignung des Anbieters sowie des Herstellers und dessen Produktfamilie nachzuweisen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Lösung: 30
Wartung: 10
Unternehmen: 10
Preis: 50
Lösung: 30
Wartung: 10
Unternehmen: 10


name: Staatskanzlei Kanton Aargau Generalsekretariat

title: Arbeiten zur Installation und zum Betrieb der elektronischen Abstimmung (Remote E-Voting) im Kanton Aargau.

description: Das Projekt „E-Voting“ beinhaltet Dienstleistungen zur Einführung und zur Nutzung eines Systems zur elektronischen Stimmabgabe via Internet für die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Kantons Aargau. Es ist die Nutzung eines Systems geplant, das die rechtlichen, technischen, sicherheitstechnischen und organisatorischen Anforderungen des Bundes (Schweizerische Eidgenossenschaft) und des Kantons Aargau an die elektronischen Stimmabgabe vollständig erfüllt. Ein Anbieter soll das durch den Kanton Aargau genutzte System zur elektronischen Stimmabgabe in einer eigenen Infrastruktur betreiben und warten. Eine hohe Beachtung kommt im Projekt der Erfüllung der speziellen Anforderungen des Kantons Aargau an eine effiziente Durchführung von Urnengängen für Wahlen und Abstimmungen im Zusammenhang mit der elektronischen Stimmabgabe und der selbständigen Nutzung eines Systems durch die Behörden des Kantons Aargau zu. Die Einführung der elektronischen Stimmabgabe ist im Kanton Aargau ab dem Jahr 2017 etappenweise, beginnend mit elektronischer Stimmabgabe für stimmberechtigte Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und einer nachfolgenden Pilotphase für Stimmberechtigte in ersten Aargauer Gemeinden, geplant.

street: Regierungsgebäude


description: Siehe Ausschreibungsunterlagen.

title: Neue HR-Lösung

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen.

Spital Zollikerberg

street: Trichtenhauserstrasse 20


title: B.10361 | HUT46_Umbau_TR8.1_8.3_DFL_Sim.-Zentrum| SKP25 Sanitäranlagen

description: sans indications 19.03.2021

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/98753495

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 50


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Umfassende Gesamtsanierung des Gebäudes und der haustechnischen Anlagen inkl. Teil-Demontage der bestehenden Anlagen. Verschiedene Nutzungen: Hallenbad mit Sauna, Gastronomie, Gewerbe und Wohnungen. Im Hallenbad werden das Hauptbecken und das Lehrschwimmbecken saniert sowie um ein neues Lehrschwimmbecken ergänzt, welches mit einem Hubboden ausgestattet wird; die Vorgaben für den Hubboden leiten sich aus der Bestandessituation ab, die keine Eingriffe in und unterhalb der bestehenden Bodenplatte erlaubt. AVOR frühzeitig. Einbringwege Baumaterial logistisch anspruchsvoll.

title: Rialto Basel, Gesamtsanierung Wohn- und Geschäftshaus / Hallenbad, BKP 359.2 Hallenbad, Hubboden

street: Münsterplatz 11, Postfach

Variopool BV

street: Haarspit 3

countryName: NL


title: BKP 222 Spenglerarbeiten BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Erstellen der Spenglerarbeiten in Zusammenhang mit den Flachdacharbeiten. Erstellen von Flachdächern mit liefern und Einbauen von Oblichtern.

eligibilityCriteria: 01.02.2011 Kosten: Keine


name: Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, à l'attention de Alenka Stahl-Gugger,Stampfenbachstrasse 30, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 44 78, E-mail:

title: Kontaktmanagement und Zertifikatsausstellung

description: ZH


title: BAV 40150 Pflegezentrum Bombach Haus B

description: Neubau BKP 258 Kücheneinrichtungen Heim (Stationsküchen)


title: Erwerbsverläufe ab 50 Jahren in der Schweiz: Arbeitsmarktintegration älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

description: Siehe Pflichtenheft

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Englisch


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona

awardCriteriaDetails:
Les critères d’adjudication suivants sont évalués (selon chiffre 3.3.2 des dispositions de la procédure d’adjudication)::
Critère 1: prix:
Critère 2: analyse des tâches, procédure prévue:
répartie en:
- analyse des tâches selon chiffre 2.3.2.1 (20 %):
- caractère fonctionnel de l’organisation du projet selon chiffre 2.3.2.3 (10 %).:
Critère 3: compétences relatives au tâches à accomplir:
et références de l’entreprise,:
répartie en - soutien au maître d’Ouvrage (BHU) (12 %):
- direction générale des travaux (8 %).:
Critère 4: compétences relatives au tâches à accomplir:
et références des personnes clés;:
répartie en - chef de projet/responsable de projet/soutien au maître d’ouvrage (8 %):
- chef de projet adjoint (7 %):
-responsable de la Direction générale des travaux (5 %).:
l’évaluation aura lieu sur les bases suivantes::
l’offre économiquement la plus avantageuse sera définie grâce à l’évaluation et à la pondération des critères.:
l’offre qui obtiendra le plus haut score sera celle économiquement la plus avantageuse. Le score maximal de chaque critère est 5.:
le score total est de 500 (point multipliés par la pondération).:
évaluation du prix::
l’offre la moins chère obtient le score maximal.:
une offre qui dépasse de 100 % ou plus l’offre la mois chère obtient 0 points.:
l’évaluation entre les deux est faite de manière linéaire (évaluation à la position des centièmes).:
0 = non évaluable, aucune indication:
1 = très mauvais, indications insuffisantes/incomplètes:
2 = insatisfaisant, indications non pertinentes au projet:
3 = satisfaisant, qualité moyenne, indications correspondantes aux conditions demandées par l'appel d’offres:
4 = bon, qualité très bonne:
5 = très bon, qualité optimale, indications fournissant des observations utiles pour le bon développement du projet.:
dans la multiplication avec la valeur de pondération du critère 1 (prix) sont considérés aussi les centimes,:
pour les critères 2-4 est prise en compte la valeur décimale.:

street: Via C. Pellandini 2


description: Travaux d'étanchéité toiture plate.

description: Bardages métalliques de façades.

title: Bardages métalliques de façades, étanchéité toiture plate

description: Travaux de construction d'un EMS de 60 lits. Appel d'offre pour toiture plate et bardages métalliques de façades.

Atelier D21 SARL, PA Regtec SA

street: Route de Berne 109


description: Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne les missions, prestations et spécifications à prendre en compte pour la réalisation des services de Prévention du péril animalier (PPA) et relevé botanique par l’unité de Prévention du péril animalier de Genève Aéroport, ci-après Unité PPA. Les prestations commenceront le 1.6.2019 pour une durée de 5 ans, renouvelable 2 fois pour 12 mois.

title: Prévention du péril animalier

description: Prévention du péril animalier.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Aéroport international de Genève

street: route de l'Aéroport 21


title: Sanitär

description: Anbau eines zweigeschossigen Pflegetraktes (Demenz) mit Unterkellerung. Eingeschossige Erweiterung des Personalrestaurants.

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: HSK Ingenieur AG Küssnacht, Zweigniederlassung Arth

description: Erneuerung der vorhandenen Vermessungsbestandteile über die ganze Gemeinde Rothenthurm. Das resultierende Vermessungswerk muss den Anforderungen gemäß der Technischen Verordnung über die amtliche Vermessung (TVAV, SR 211.432.21) und den kantonalen Vorschriften entsprechen. Erneuerung der bestehenden AV93 und PN (ganze Gemeinde).

description: Amtliche Vermessung AV93, Erneuerung Rothenthurm Lose 6 und 7.

Amt für Geoinformation

street: Bahnhofstrasse 16

street: Parkstrasse 6


name: Hôpital du Valais - Spital Wallis,Spitalstrasse 7, 3900 Brig-Glis, Suisse, E-mail:

title: Spital Wallis Brig-Glis - Ausschreibung für Montagebau in Beton, Neubau

description: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Service achats transports publics genevois

title: Tunnel de lavage pour bus trolleybus CM jonction.

description: Fourniture et pose de 3 tunnels de lavage mixte bus/trolleybus au centre de maintenance Jonction.

street: Route de la Chapelle 1

Otto Christ AG

street: Oberebenestrasse 1


name: Stadt Wädenswil, Immobilien, Florhofstrasse 6, 8820 Wädenswil

title: BKP 271 Gipserarbeiten

description: Ersatzneubau Kindergarten und Hort sowie Erweiterung Schulzimmer

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Qualität des Anbieters: 30
Lehrlingsausbildung: 10


awardCriteriaDetails: Le marché sera adjugé au soumissionnaire ayant présenté le meilleur rapport honoraires/prestations selon l'appel d'offres.:

Transports publics fribourgeois

street: Rue des Pilettes 3


title: NSIF - Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario Prestations de conduite / management de projet (AMO)

description: Prestations de conduite / management de projet (AMO) du projet bâtiment pendant la phase d'appel d'offres (phase SIA 41 partielle) et réalisation (phases SIA 51, 52 et 53) en entreprise totale pour la réalisation du bâtiment.

eligibilityCriteria: Conformément au dossier d'appel d'offres.


name: Département des Finances et de la Santé, Service des Bâtiments (SBAT), rue de Tivoli 5, 2002 Neuchâtel, à l'attention de Jonathan Montandon,Rue de Tivoli 5 - Case postale, 2002 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 0328894465, E-mail:

title: Data Center, Rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds CFC 231.24 RAIL D'ENERGIE

description: CFC 231.24 Fourniture et pose de rails d'énergie pour un datacenter

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres K2.


description: Siehe Submissionsunterlagen.

title: SKP 237 Gebäudeautomation

description: Siehe Submissionsunterlagen.

Kantonsspital Aarau AG

street: Tellstrasse 25


name: Gemeinde Muttenz, Hochbau,à l'attention de Claudia Fetzer, Kirchplatz 3, 4132 Muttenz, Suisse, Téléphone: 061 466 62 33, Fax: 061 466 62 32, E-mail:

title: BKP 421 Belags- und Umgebungsarbeiten

description: Neubau eines Primarschulhauses mit zwei Turnhallen und Aula

eligibilityCriteria: Es wird eine Begehung vor Ort durchgeführt. Sie findet am 05.09.2016 um 14:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist obligatorisch. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


name: Ville de Nyon, service architecture et bâtiments

description: Démolition d'une villa existante, construction d'un nouvel Hôtel de Police, réaménagement des abords, réorganisation des flux sur tout le site, réaménagements intérieurs et création d'une marquise dans la caserne des pompiers (SDIS).

title: Construction d'un Hôtel de Police et création d'un pôle sécuritaire

street: Place du Château 10


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Schuhcreme schwarz für Kampfstiefel 90.

description: Anstoss der Beschaffung: Der Vertrag zur Lieferung der Schuhcreme schwarz für den Kampfstiefel 90 läuft aus. Zur Sicherstellung der Folgeversorgung wird die Schuhcreme für den Kampfstiefel 90 hiermit neu ausgeschrieben. Da das Nutzungsende des Kampfstiefels 90 absehbar ist, wird dies voraussichtlich die letzte Ausschreibung, respektive der letzte Vertrag zu dieser Schuhcreme sein. Ausschreibungsgegenstand: Die Schuhcreme dient zur Pflege von Rindsoberleder des Kampfstiefels 90 der Schweizer Armee. Dabei soll das Leder positiv im Sinne der Lebensdauer, Färbung (ohne Abfärbung) und Wasserdichtigkeit, inkl. geringer Wasseraufnahme und kurzer Trocknungszeit beeinflusst werden. Der Kampfstiefel 90 hat keine Membran. Die Aufbringung muss mit den bisher eingeführten Bürsten des Mannsputzzeugs der Schweizer Armee einfach möglich sein. Die Creme muss sowohl in definierten und auf die Dimensionen des Mannsputzzeugs abgestimmten Tuben, wie auch in Dosen für den Gebrauch im Standort verwendbar und lagerbar sein.

street: Rodtmattstrasse 110

Frike Chemicals AG

street: Auenstraße 11


name: Entreprise de correction fluviale de l'Eau Froide PA SESA

title: ECF Eau Froide, lot C. Carrière de Roche.

street: Rue du Valentin 10

Deneriaz SA

street: Route de Riddes 101


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

title: Schweighofstraße, Abschnitt Bachtobel- bis Friesenbergstraße.

description: Vor- und Bauprojekt Honorarberechtigte Bausumme: 10 000 000 CHF.

street: Werdmühleplatz 3


title: Haustechnischen Sanierung Reithalle Wenkenhof

description: Le manège couvert bâtit en 1925 fait partie intégrante de la propriété de Wenken. Depuis la minutieuse transformation d’il y a environ 45 années le bâtiment sert de plate-forme pour des manifestations culturelles et sociales. Entretemps les installations domotiques sont dépassées. Elles exigent un renouvellement fondamental d’après les critères d’exigences et de besoins actuels. Une équipe générale de planificateurs devra être recrutée par la procédure d’appel d’offres. Elle devra avoir la compétence et l’expérience confirmées dans les domaines de la technique et de la rénovation de bâtiments. En outre, elle devra aussi être en mesure de réaliser le projet conformément aux directives de planification et d’organisation.

eligibilityCriteria: a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffung des Kantons Basel-Stadt. b) Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-Erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: Egli AG Gips- und Fassadensysteme,Längfeldweg115a, 2504 Biel/Bienne, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

description: Bâtiment AB surface traitée 20'300 m2 Bâtiment AH surface traitée 3'600 m2

description: bâtiment AB doublage 1'150 m2 bâtiment AB cloisons 480 m2 bâtiment AB lissages 3'170 m2 bâtiment AB crépi 1’150 m2 bâtiment AH cloisons 15 m2 bâtiment AH lissages 240 m2 bâtiment AH crépi 1’750 m2

description: Bâtiment AB ventilation des locaux (surface nette de plancher 10'450 m2) Bâtiment AH ventilation des locaux (surface nette de plancher 2'250 m2)

title: Grolley FR Centre Logisitique de l’Armée - CLAG - 2ème étape, Transformation des bâtiments AB et AH ateliers.

description: Umbau der Gebäude AB und AH Werkstätte BKP 244, 271, 285.1

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties


title: Sanierung / Renaturierung "Mühlebach"

description: Der Dittligssee entwässert über den eingedolten Mühlebach. Sanierung Mühlebach auf eine Länge von 230m geplant, davon ausgedolt rund 150m. Tiefbauarbeiten: - Aushub = 2'300 m3 - Abfuhr lose = 2'200 m3 - Materialersatz lose = 1'000 m3 - Flusskies = 125 m3 - Betonrohre DN 1'200 mm = 47 m - U-Kanal betoniert, Schalung = 800 m2 - U-Kanal, Beton = 180 m3 - Bachverbau mit Natursteinen = 700 to

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Fachkompetenz (techn. Bericht, Bauprogramm): 15
Lehrlingsausbildung: 5
Angebotspreis: 80
Fachkompetenz (techn. Bericht, Bauprogramm): 15
Lehrlingsausbildung: 5


description: Construction d'un Espace de vie enfantine (EVE), de 18 logements et surfaces commerciales. Fourniture Isolation thermique et crépissage extérieur.

title: CFC_226.2_Isolations thermiques extérieures crépies

Cathrin Trebeljahr Architectes Associés

street: 20 bd. des Promenades


name: ETH Zürich, Infrastrukturbereich Immobilien

title: Rahmenverträge BKP 62 Bauingenieur RVP2015_002.

description: Durch die Ausschreibung „Planerleistung im offenen Verfahren“ sollen Rahmenverträge mit einer Anzahl Bauingenieuren abgeschlossen werden, die es dem IB Immobilien erlauben, zeitnah und gezielt auf ein Portfolio geeigneter Planer zurückgreifen.

street: Kreuzplatz 5, KPL


title: KZO, Grosser Spezialtrakt, Instandsetzung und Erweiterung

description: Bodenbeläge aus Kunststoffen im Grossen Spezialtrakt der denkmalgeschützten Kantonsschule Zürcher Oberland


name: Hochbauamt / Baubereich A,à l'attention de Markus Popp, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: TBA Neubau Werkhof Bülach, Reitergasse, 8180 Bülach, BKP 221.6-02 Aussentore

description: BKP 221.6 Aussentore

awardCriteriaDetails:
Preis:
Unterhaltskosten:
Qualität der Firmenreferenzen:


title: (b1212-6) Neubau eines Verwaltungsgebäudes (VWG) auf dem bestehenden Campus UVEK an der Pulverstrasse 11 in Ittigen, 1. Etappe.

description: Die neuen Verwaltungsgebäude an der Pulverstrasse 11 erweitern in zwei Etappen den bestehenden Campus. Mit den Neubauten werden zusätzliche etwa 990 Arbeitsplätze geschaffen. Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung ist die erste Etappe. Die erste Etappe umfasst mit dem Gebäude VG rund 600 Arbeitsplätze inkl. Untergeschoss mit Einstellhalle für beide Etappen und Umgebung. Die Erstellungskosten BKP 1-5 belaufen sich in der ersten Etappe auf ca. 60 Mio. CHF. Das Projekt Ittigen Pulverstrasse 11 wird in den Labels Minergie-Eco®, GI® Gutes Innenraumklima, Zero Emission / Primärenergie besser als Minergie-P® erstellt. Die Empfehlungen des KBOB Merkblattes „Bauen wenn das Klima wärmer wird“ müssen umgesetzt werden. BKP 23 Elektroanlagen Pulverstrasse 11 Hierfür sind die entsprechenden Leistungen auszuführen: - BKP 231 Apparate Starkstrom - BKP 232 Starkstrominstallationen - BKP 233 Leuchten und Lampen - BKP 235 Apparate Schwachstrom - BKP 235.06 Höranlage - BKP 236 Schwachstrominstallationen - BKP 237 Gebäudeautomations Installationen - BKP 238 Provisorische Installationen - BKP 239 Übriges BKP A23 Elektroanlagen UG 2. Etappe Pulverstrasse 11 - BKP A232 Starkstrominstallationen - BKP A235 Apparate Schwachstrom - BKP A236 Schwachstrominstallationen - BKP A237 Gebäudeautomations Installationen - BKP A238 Provisorische Installationen - BKP A239 Übriges BKP B23 Elektroanlagen Aussenanlagen Umgebung - BKP B232 Starkstrominstallationen - BKP B239 Übriges Ausführung nach Standard Minergie-Eco® und GI® Label


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

street: Fellerstraße 21

Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH

street: Ueberlandstraße 1


name: Service Achats, à l'attention de Gilles Devals,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Centrale solaire NES.1044 Lignerolle - Petermann

description: Installation clé en main d'une centrale photovoltaïque sur les toitures d'un bâtiment.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Projet Maintenance: Indicateurs et GMAO.

description: Acteur essentiel du bien être quotidien des Genevois, SIG fournit l'eau, le gaz, l'électricité et l'énergie thermique. Engagée en faveur du développement durable, SIG valorise les déchets, traite les eaux usées et propose des services innovants dans les domaines de l'énergie et des télécoms. Dans ce contexte, le prestataire aura pour mission de produire entre autres les livrables suivants : Projet N°1 Indicateurs et Management : - Formalisation de la politique maintenance des 14 entités impliquées dans la maintenance industrielle - Définition des objectifs, notamment économiques - Mise en place des indicateurs et tableaux de bord - Déclinaison/pilotage sous forme de plans d'actions Projet N°2 GMAO - Formalisation des cahiers des charges fonctionnels et ergonomiques - Aide à l'expression du besoin des exploitants / maintenanciers - Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le choix de la ou des solutions (outils et fonctionnalités).

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777

M3i Conseil et management

street: 39 rue Victor Schoelcher

countryName: FR


title: Bugnon 27 / DGM-LGE transformation niveau 1 et 3 du bâtiment Bugnon 27 du CHUV.

description: Transformation des bureaux et laboratoires des niveaux 1 et 3 du bâtiment Bugnon 27 du CHUV.

Archipole architecture et urbanisme

street: Route de Beaumont 6


name: Maulini SA,Route du Bois-de-Bay27, 1242 Satigny, Suisse

name: Département des Finances - OBA Office des Bâtiments,Bd Saint-Georges 16 / Case postale 22, 1211 Genève 8, Suisse

description: NOUVEAU BATIMENT - Maçonnerie et béton armé dans le cadre de la restauration et transformation de l'Ancienne Ecole de Médecine.

description: ANCIEN BATIMENT - Maçonnerie et béton armé dans le cadre de la restauration et transformation de l'Ancienne Ecole de Médecine.

title: AEM Ancienne Ecole de Médecine - Lot 21150 - Maçonnerie, béton armé

description: Rénovation et transformation de l'Ancienne Ecole de Médecine et construction d'une annexe.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

description: Les travaux d’aménagement et d’entretien sont planifiés respectivement en cours de réalisation sur la N08 tronçon entre les jonctions de Bönigen (N° 27) et Brienz (N° 29). Sur les tronçon à ciel ouvert sont prévus des travaux sur les ouvrages d’art et le tracé. Pour les tunnels, les équipements sont remis en état selon l’état de la technique actuelle. L’extension des centrales de tunnel est terminée (travaux hors zone de circulation). Les travaux principaux seront réalisés entre 2021 et 2025. La majeure partie des travaux sera effectuée entre 20h00 et 06h00. Les travaux sont réalisés entre avril et octobre sur les tronçons à ciel ouvert et durant toute l’année dans les tunnels. Pour les travaux restants, l’OFROU met en soumission la direction générale des travaux génie civil pour la réalisation des mesures et les mises en service.

title: N08.60 080290 - EP Interlaken Ost - Brienz - Externe Oberbauleitung (ID 7354)

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: 7000.0823.EE_Mieterausbau Bürogebäude ETH, Objekt Octavo, 8050 Oerlikon, BKP 325.4, Brand- und Schallabschottungen

description: Différents départements de l’EPF doivent être regroupés sur un lieu de travail central à ZH-Oerlikon. Démantèlement des installations restantes & travaux d’adaptation sur la construction de base. Équipement complet de la surface locative du rez-de-chaussée au 4e étage (postes de travail administratif et salles de réunion modernes). Second-œuvre dans différents locaux techniques, locaux d’archivage et de stockage au sous-sol.

eligibilityCriteria: Allemand


description: Lieferung eines Rüstfahrzeuges (RW) mit Ausrüstung für die Feuerwehr Quarten.

Politische Gemeinde Quarten

street: Walenseestraße 7

Rosenbauer Schweiz AG

street: Eichweg 4


name: Gemeinde Wettingen, Bau und Planungsabteilung

title: Neubau Schulhaus Zehntenhof.

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Gipserarbeiten, Trockenbauarbeiten für Wände, Brandschutzbekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen, Deckenbekleidungen aus Gipsbauplatten, sowie innere Verputzarbeiten.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Kompetenz:
Termine:
Firmenstruktur:

procurementMethodDetails: OPEN

street: Alberich Zwyssig-Straße 76


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Lieferung von 10 Transportern mit voll elektrischem Antrieb wie in den technischen Spezifikationen definiert.

title: Transporter mit vollelektrischem Antrieb

street: Münsterplatz 11, Postfach

Keigel AG

street: Rheinstraße 69


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: "Interkantonales Walddauerbeobachtungsprogramm 2021-2025"; Erheben und Auswertung von Walddauerbeobachtungsdaten inklusive Berichterstattung und Projektleitung


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Le présent appel d’offres concerne l’ensemble des travaux de remplacement de la couche de roulement de la RN 01 entre les km 68 250 à 74 700, ainsi que des mesures de renforcement ponctuelles (traitement de fissures).

title: N01.08 130065 PUN Villars/Croix-Cossonay — Réfection des revêtements (ID 6930)

street: Place de la Gare 7

Colas Suisse SA, succursale de Crissier

street: Rue de Morges 19-21 — CP 111


title: Stäfa/Hombrechtikon, 718 Aberen-/Lächlerstrasse, km 5.480 - 7.450, Kreisel Frohberg - Krone

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen: Abschlüsse: 2'500m Belag fräsen: 14'500 m2 Belag AC F 22: 500 t Belag AC B 22 H: 2'400 t Belag AC 8 S: 1'050 t

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Mitte

title: ZEB, Bern-Wylerfeld, Entflechtung – Los 3 Brücken.

description: Im Osten von Bern laufen die vielbefahrenen Bahnstrecken Olten-Bern, Biel-Bern und Thun-Bern zusammen. 900 Züge verkehren hier täglich, teilweise überschneiden sich ihre Fahrwege. Es kommt immer wieder zu Abkreuzungskonflikten (Züge blockieren sich gegenseitig), welche die Kapazität einschränken: Bereits eine geringe Verspätung eines Zuges wirkt sich auf die Fahrzeiten anderer Züge aus. Das Bundesamt für Verkehr (BAV), der Kanton Bern und die SBB realisieren deshalb im Wylerfeld ein Entflechtungsbauwerk, welches das Kreuzen von Zügen auf verschiedenen Ebenen erlaubt. Ein Tunnel unterquert vom Bahnhof Bern her zwischen dem Wylerfeld und der Haltestelle Bern Wankdorf Süd drei Spuren und führt in die Strecke nach Thun. Für den Bau sind umfangreiche Anpassungen an den Gleisen und an der Haltestelle Bern Wankdorf Süd (Linie Bern-Thun) nötig. Das Gesamtprojekt ZEB, Bern-Wylerfeld, Entflechtung wird in verschiedenen Lose aufgeteilt und ausgeschrieben: — Los 1; Spezialtiefbau — Los 2; Tiefbau Süd — Los 3; Brücken — Los 4; Tunnel, Tiefbau Nord Die vorliegende Arbeitsausschreibung umfasst die Arbeiten des Los 3 Brücken. Umfang der Arbeiten Los 3 Brücken Ersatzneubau Strassenüberführung Stauffacherstrasse: — Leistungsverzeichnis (LV) 001 Strassenbrücke Stauffacherstrasse (BSt) Stützweite: 69,00 m Länge zw. den Übergängen: 70,56 m Brückenfläche: 966 m2 Einwirkungen: SIA 261 – LM 1 und LM 3 Das neue Brückenbauwerk besteht aus einem einfeldrigen Stabbogenüberbau in Stahlverbundbauweise. Der Überbau wird auf massiven Stahlbetonwiderlagern mit einer Tiefgründung aus Grossbohrpfählen gelagert. Im Zuge der Stauffacherstrasse werden die Flügelwänden auf beiden Seiten (Nord + Süd) durch Stützwände in Ortbetonbauweise verlängert (SW 32,58 / SO 38,13 / NW 22,14 / NO 37,99 m). Alle Stützwände sind flach gegründet. Die derzeit vorhandene Brücke wird vollständig abgebrochen. Ersatzneubau Strassenüberführung Scheibenstrasse — Leistungsverzeichnis (LV) 002 Strassenbrücke Scheibenstrasse (BSc) Stützweite: 43,00 m Länge zw. den Übergängen: 44,60 m Brückenfläche: 347 m2 Einwirkungen: SIA 261 – LM 1 und LM 3 Das neue Brückenbauwerk besteht aus einem einfeldrigen Stabbogenüberbau in Stahlverbundbauweise. Der Überbau wird auf massiven Stahlbetonwiderlagern mit einer Tiefgründung aus Grossbohrpfählen gelagert. Im Zuge der Scheibenstrasse werden die Flügelwänden auf beiden Seiten (Nord + Süd) durch Stützwände in Ortbetonbauweise verlängert (SW 27,00 / SO 23,16 / NW 17,83 / NO 9,13 m). Auf der West- und Ostseite des südlichen Widerlagers sind entlang dem Gleisfeld Stützwände in Ortbetonbauweise (W 55,70 / O 53,50 m) erforderlich. Zwei weitere Stützwände (31,00 / 19,00 m) sind in den angrenzenden Kreuzungsbereichen herzustellen. Alle Stützwände sind flach gegründet. Die derzeit vorhandene Brücke wird vollständig abgebrochen. Um die Beeinträchtigungen des Bahnbetriebes so gering wie möglich zu halten, ist für beide Brücken vorgesehen, mit geeigneten Hebegeräten (Raupenkran) die alten Überbauten aus und die neuen Überbauten einzuheben. Hauptmengen (unverbindliche Richtwerte) Strassenüberführung Scheibenstrasse: — Rückbau Überbau (Stahl+Beton) 250 t — Rückbau Bestandsunterbauten 770 m3 — Rückbau Stützwände 100 m3 — Baugrubenverbau freistehend 1 200 m2 — Baugrubenverbau rückverankert 400 m2 — Ortbetonbohrpfähle 220 m — Baugrubenaushub 6 600 m3 — Bodenaustausch/Hinterfüllung 3 800 m3 — Baustahl 130 t — Korrosionsschutz 990 m2 — Schalung 2100 m2 — Bewehrung 190 t — Konstruktionsbeton EÜ o. Bohrpfähle 900 m3 — Konstruktionsbeton Stützwände 330 m3 — Geländer 200 m — Geländer mit Berührungsschutz 72 m Strassenüberführung Stauffacherstrasse: — Rückbau Überbau (Stahl+Beton) 1 200 t — Rückbau Bestandsunterbauten 1300 m3 — Rückbau Stützwände 140 m3 — Baugrubenverbau freistehend 940 m2 — Baugrubenverbau rückverankert 780 m2 — Rühlwände 280 m2 — Ortbetonbohrpfähle 1,20 m 510 m — Ortbetonbohrpfähle 0,80 m als vorgezogene Tiefgründung Anprallwand 120 m — Baugrubenaushub 10 500 m3 — Bodenaustausch/Hinterfüllung 1 1150 m3 — Baustahl 420 t — Korrosionsschutz 3 000 m2 — Schalung 4 470 m2 — Bewehrung 400 t — Konstruktionsbeton EÜ o. Bohrpfähle 1 660 m3 — Konstruktionsbeton Stützwände 725 m3 — Geländer 190 m — Geländer mit Berührungsschutz 130 m Gleisparallele Stützwände Scheibenstrasse: — Spundwände inkl. Rückverankerung 750 m2 — Erdaushub 3500 m3 — Hinterfüllung / Bodenaustausch 1750 m3 — Schalung 1 100 m2 — Beton 720 m3 — Bewehrung 95 t — Entwässerungsleitungen 200 m Strassen-/Werkleitungsbau Stauffacherstrasse: — Belagsabbruch 1 390 t — Fundationsschicht 2 000 m3 — Randabschlüsse 900 m — Asphaltbelag 1310 t — Kabelrohrblöcke 200 m — Kabelschächte (inkl. Ortbeton) 4 St — Grabarbeiten, Umhüllung Leitungsbau 260 m3 Strassen-/Werkleitungsbau Scheibenstrasse: — Belagsabbruch 900 t; — Fundationsschicht 1 400 m3 — Randabschlüsse 990 m — Asphaltbelag 710 t — Kabelrohrblöcke 280 m — Kabelschächte (inkl. Ortbeton) 4 St — Grabarbeiten, Umhüllung Leitungsbau 300 m3.

street: Bahnhofstrasse 12

ARGE Wylerfeld

street: Frutigenstraße 37


name: Monod — Piguet + Associés Ingénieurs Conseils SA

name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

description: Correction routière avec adaptation de la voirie à 6.50 m (y c. ajout d’une voie de dépassement sur une partie du tronçon), assainissement d’ouvrages existants à conserver, purge et la sécurisation de parois rocheuses et réalisation d’un tunnel court sous Le Château. Dimensions principales: Longueur du tronçon routier: env. 3.6 km. Longueur voie de dépassement: env. 1.2 km. Longueur du tunnel: env. 0.2 km. Longueur cumulée des ouvrages de soutènement: env. 0.6 km. Ce mandat comprend la conduite et documentation générale du projet, les prestations sur ordre du MO, la reprise des études précédentes, les investigations. Complémentaires, l’établissement de l’avant-projet et de l’examen préalable, du projet d’ouvrage, des dossiers de mise à l’enquête, les appels d’offres, la comparaison des offres, la proposition d’adjudication, le projet d’exécution et l’exécution de l’ouvrage, y compris la mise en service.

title: RC 254-B-P — Vuiteboeuf — Sainte-Croix — 2ème étape — Prestations complètes d'ingénieur civil et de géotechnicien

description: RC 254-B-P — Vuiteboeuf — Sainte-Croix — 2e étape — Prestations complètes d'ingénieur civil et de géotechnicien.

street: Place de la Riponne 10

street: Avenue de Cour 32


title: Assurance accidents selon la LAA.

description: Assurance accidents selon la LAA, pour le personnel de l'État de Vaud, sauf celui assuré obligatoirement auprès de la SUVA.

Service du personnel de l'État de Vaud

street: rue Caroline 4

Groupe Mutuel

street: Rue du Nord 5


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, achats stratégiques installations de signalisation et Telecom

title: BTA ISIS Ablösung.

description: L’installation de télécommunication pour l’exploitation (BTA) couvre les besoins de communication d’I-B (infrastructure exploitation) en matière de régulation de l’exploitation ferroviaire. Elle permet une communication vocale sûre entre les régulateurs et les chefs-circulation dans les centres d’exploitation (CE) et garantit toute transmission par haut-parleur destinée aux services extérieurs, tels les gares, les arrêts, le personnel des trains, les organes de sécurité, ou aux clients de la gare. Dans le cadre du maintien de la substance des différentes interfaces vers les autres systèmes de communication ferroviaire, il y a lieu de planifier le remplacement de la plate-forme BTA ISIS. Telecom CFF souhaite acquérir au moyen du présent appel d’offres une solution basée IP (passerelle PAE-IP) pour le raccordement des actuels haut-parleurs BTA ISIS. Avec le retrait des équipements devenus superflus de la plate-forme BTA ISIS, il est possible de dissocier définitivement la plate-forme BTA de la téléphonie d’entreprise. Tout complément d’indications figure dans le document B introduction. Notre demande porte sur la passerelle PAE-IP, y compris le système de gestion nécessaire à l’exploitation de l’équipement. Les détails de l’appel d’offres, y compris la structure quantitative, font l’objet des documents mentionnés au chiffre 1.1. Le présent appel d’offres doit permettre de déterminer un soumissionnaire en mesure de développer les composants demandés et le volume de prestations ou les interfaces requises au niveau du système, de les livrer selon la quantité nécessaire, de les mettre en service et de les entretenir. L’offre doit porter non seulement sur le matériel informatique et les logiciels nécessaires, y compris le système de gestion, mais aussi sur l’ensemble des prestations requises pour l’exécution (voir document G1). Les coûts annuels d’exploitation, d’entretien et de maintenance doivent être indiqués dans l’offre (voir document H1). L’offre est intégrée dans l’évaluation au moyen d’une analyse TCO. La variante standard définie (variante V1) doit faire partie de l’offre. Outre la variante standard, le soumissionnaire peut proposer des «variantes de l’entrepreneur». Sous réserve d’être complètes et comparables, ces variantes de l’entrepreneur seront examinées par rapport à l’ensemble de la variante standard et évaluées selon les critères du tableau 2. Pour que les CFF disposent de la flexibilité nécessaire à la réalisation du projet, certains composants seront demandés à titre d’option. Les options ne sont pas intégrées dans l’évaluation. Les CFF se réservent le droit de recourir immédiatement ou ultérieurement aux options proposées ou de ne pas les retenir. Les options sont intégrées dans l’acte contractuel, mais sollicitées par les CFF uniquement en cas de besoin.

street: Mittelstrasse 43

Atos AG

street: Freilagerstrasse 28


name: Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Holzikofenweg 22, Postfach 8623, 3001 Bern

description: Durchführen des Projekt "Aktualisierung der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse Innenstadt Bern" Gemäss Projektskizze und Pflichtenheft


awardCriteriaDetails:
Satisfaction du cahier des charges.:
Rapport prix/performances.:
Flexibilité du système:
Logiciel et licences multiples:
Entretien/service:
Références:

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat


title: KSL Urdorf; Erweiterungsneubau

description: Die Kantonsschule Limmattal wächst in den nächsten Jahren gemäss Prognose um rund 50%, daher werden sämtliche Naturwissenschaften in einen Neubau ausgelagert und erweitert. In einem zweiten Gebäude entsteht die bisher nicht vorhandene Aula und 2 Doppelsporthallen. Das Parkdeck wird durch eine Tiefgarage ersetzt.


name: Ingmatic AG,Langenhagstrasse 55, 4127 Birsfelden, Suisse

title: Gesamterneuerung Cityring Luzern; TP4 Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen; FB4 Signalisation, Los 4.f Verkehrssteuerung

description: Nachhaltige Erneuerung und Anpassung an aktuelle Normen und Vorschriften der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen der Tunnels Reussport, Sonnenberg, sowie Stadttunnel und umliegende Strecken. Die Verkehrssteuerung steuert, überwacht und bedient alle dynamischen Wechselsignale im Bereich Reussegg – Grosshof. Die Verkehrssteuerung steuert die Signalisation aufgrund von manuellen Eingaben oder automatischer Ereignissen gemäss Tunnelwirkmatrix mit vorgegebenen Betriebszuständen. Die Verkehrssteuerung umfasst im wesentlichen folgende Komponenten: - 1 Anlagesteuerung - 20 Lokalsteuerungen - 120 Doppelwandkabinen - Kommunikation zwischen Anlagesteuerung und Lokalsteuerungen - Kommunikation zwischen Anlagensteuerung zu Übergeordnetem Leitsystem (UeLS-zentras) oder Fremdsystemen - Kommunikation zwischen Lokalsteuerungen und Wechselsignalen - Software für system-, leit- und verkehrstechnische Funktionen - system-, leit- und verkehrstechnische Versorgung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien PREIS:: 45
- bereinigte Angebotssumme inkl. Nebenkosten:
QUALITÄT DER TECHNISCHEN SYSTEMAUSLEGUNG / EINGESETZTE KOMPONENTEN / REFERENZEN:: 25
ORGANISATION / TERMINPROGRAMM:: 15
AUFTRAGSANALYSE / QM-KONZEPT:: 15
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear auf 2 Stellen interpoliert.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
PREIS:: 45
- bereinigte Angebotssumme inkl. Nebenkosten:
QUALITÄT DER TECHNISCHEN SYSTEMAUSLEGUNG / EINGESETZTE KOMPONENTEN / REFERENZEN:: 25
ORGANISATION / TERMINPROGRAMM:: 15
AUFTRAGSANALYSE / QM-KONZEPT:: 15
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung:
linear auf 2 Stellen interpoliert.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem:
Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

title: Neubau Siedlung Seebach, Zürich - Seebach. 80 altersgerechte Wohnungen, Wäscherei, Kinderkrippe Total 4 Häuser

description: Vorfabrizierte Nasszellen Monolithische Bauweise Wände und Decke Leichtbeton, Boden Schwerbeton Schallgeschützte Montage Wandplatten raumhoch verlegt Bodenbelag PU bauseitige Tür- bzw. Fenstermontage Elektroinstallation kontrollierte Hygienelüftung Fussbodenheizung Sanitärinstallationen

eligibilityCriteria: gemäss Angebotsmantel, Punkt 12, Seite 2


name: Lopes & Périnet-Marquet Architectes SÀRL et DL-C, Designlab-Construction SA

description: Adret Pont-Rouge, lots A, B+C, centrale Alpiq, Vélostation, rampe CFF et local MT/BT. Travaux préparatoires, terrassement et travaux spéciaux.

title: Adret Pont-Rouge, lots A, B + C, Centrale Alpiq, Vélostation, rampe CFF et local MT/BT travaux préparatoires, terrassement et travaux spéciaux.

street: Rue du Nant 7

Implenia Schweiz AG

street: Chemin de l'Echo 1


title: 20180041 Waltenschwil-Bünzen-Bremgarten AO; K 361 Sanierung und Verbreiterung mit Amphibienschutz

description: Abschnittslänge K3611‘600 m. Abschnittslänge K360120 m. Länge Amphibienschutz500 m. Belag5‘650 t... Strassenaufbruch1‘150 m³ Abtrag9‘500 m³ Strassenfundation7‘000 m³ Oberboden abtragen3‘000 m³ Oberboden anlegen8‘500 m² Stabilisierung13‘300 m²


name: Ethic Services GmbH, à l'attention de Stéphane Buthey,Kramgasse 82, Postfach, 3001 Berne, Suisse, Téléphone: +41 79 234 77 05, E-mail:

title: Centre Aquatique Région Morges - PPP pour la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation

description: Partenaire privé assurant la conception, la réalisation, le co-financement d'un centre aquatique, puis son exploitation dans le cadre d'un partenariat public privé (PPP)

eligibilityCriteria: Selon les documents de candidature

procurementMethodDetails: Procédure sélective


description: Strassenbau P 1548

description: Wasserbau W-329

description: Wasserversorgung

title: Strassenbauarbeiten 9427 Wolfhalden

description: Kantonsstrasse Nr. 18, Heiden - Rheineck Tobel – Wüschbach, Wolfhalden Gesamterneuerung, km 0.655 – km 1.100

eligibilityCriteria: Es sind zwingend alle drei Leistungsverzeichnisse (Strassenbau / Bachdurchlass / Wasserversorgung) vollständig auszufüllen. Andernfalls kann das Angebot als unvollständig betrachtet und vom Verfahren ausgeschlossen werden.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de HUG,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Solution de perfusion modulaire pour les HUG

description: Fourniture, installation, mise en service, formation des utilisateurs et lmaintenance de dispositifs de perfusion modulaires (pousse seringues, pompes à perfusion, stations d’accueil) et leurs consommables associés.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Institut für Pharmazeutische Wissenschaften

street: Wolfgang-Pauli-Str. 10, HCI J 398

NT-MDT Europe BV

street: De Pinckart 54


name: Municipalité de Vétroz, à l'attention de Nicolas Berner,Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz, Suisse, Téléphone: 0273453776, Fax: 0273453771, E-mail:

description: Façades

description: Fenêtres en bois

description: Armoires murales

description: Portes intérieures en bois

description: Portes extérieures en bois

title: Crèche, UAPE, nurserie à Vétroz

description: Construction d'une nurserie, d'une crèche et d'une UAPE comprenant deux bâtiments organisés sur 3 étages et un abri de protection civile

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre. Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Neubau geschlossene Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis / BKP 231.00 Schaltergerätekombination

description: Haupt- und Unterverteilungen zur Aufnahme von Schalt- und Schutzeinrichtungen; Blindstrom-Kompensationsanlagen; zentrale Notlichtanlage mit einer Autonomiezeit von einer Stunde.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: BAV 60411 Kongresshaus und Tonhalle Zürich

description: Instandsetzung und Umbau BKP 214.1 Zimmermannskonstruktionen


Pool V Lp2 architectes

street: 38 bis rue du Môle


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Stands Echo Nord 1 - Flugzeugenergieversorgung

description: Die Flughafen Zürich AG plant den Neubau von Standplätzen im Bereich nördlich des Rollweg Delta bzw. östlich des Rollweg Foxtrott. Die Massnahme wird als „T.328 Stands Echo Nord 1“ bezeichnet. Inhalt der Submission ist ausschließlich die 400 Hz- Flugzeugenergieversorgung. Alle Standplätze werden mit einer stationären 400 Hz-Flugzeugenergieversorgung FEV ausgestattet. Auf Grund der Ausführung der C-Standplätze im Bereich Stands Echo 1 West als Self-In and Self-Out weicht die technische Ausführung von den Standplätze im Bereich Stands Echo 1 Ost ab. Für alle Standplätze sind gleichartige Umformer vorzusehen. Es können statische- bzw. dynamische Umformer eingesetzt werden. Alle Luftfahrzeuge auf den Stands Echo 1 West (Code C bis Code F) werden mit der Nase in Richtung Süden aufgestellt. Eine umgekehrte Aufstellung (alle Nasen Richtung Nord) wird selten erfolgen (ohne stationäre FEV-Versorgung). Für den Bereich Echo 1 West sind oberirdische dezentrale Umformer 400 V/50 Hz zu 200 V/400 Hz mit je 1x180 kVA bzw. 2x90 kVA. in den GSE-Flächen neben den Beleuchtungsmasten, sowie insgesamt fünf Unterflurpits vorgesehen. Die Unterflurpits sind als Betonfertigteilschacht komplett mit allen vormontierten Komponenten zu liefern. Alle Luftfahrzeuge auf den Stands Echo 1 Ost werden mit der Nase in Richtung Norden aufgestellt (Self-In und Push-back). Die Aufstellungsweise der Luftfahrzeuge an den Standplätzen ermöglicht eine andere Infrastruktur gegenüber Stands Echo 1 West. Die Bereitstellung der 400 Hz im Bereich Echo 1 Ost erfolgt daher abweichend zu Echo 1 West über dezentrale Umformer mit jeweils 1x90 kVA und oberirdischen Kabelspen-dern. Hauptmengen FEV: -Frequenzumformer 50Hz / 400Hz6 bzw. 8 St. -Unterflurpit5 St. -Kabel Coil4 St. -400Hz Spezialkabelca. 1200 m -Fernmeldeaussenkabelca. 250 m

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien (vgl 3.7)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:
Auftragsverständnis:
Schlüsselpersonen:
Preis:
Auftragsverständnis:
Schlüsselpersonen:


title: N03/56 Wollishofen – Wädenswil, Vorausmassnahmen UF Bergstrasse, TP2

description: Leistungen und ca. Mengen (indikativ)  Beton ca. 1'500 m3  Bewehrung ca. 220 t  Abbrucharbeiten konventionell ca. 1'200 m3  Abbrucharbeiten mit HDW ca. 100 m3  Aushubarbeiten ca. 2'400 m3  Baugrubenabschlüsse ca. 400 m²  Abdichtungsarbeiten ca. 1'000 m²  Belagsarbeiten ca. 500 t

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Arbeitsbedinungen der allgemein gültigen Gesamtarbeitsverträge. Einhalten der berufsübliche Bedingungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gemäss Ziffer 3.2.2 der Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Bauaufträge:
Preis: 60
Bauzeit/Terminprogramm/Terminoptimierung: 30
Ausführungskonzept: 10
Gemäss Ziffer 3.2.2 der Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Bauaufträge:
Preis: 60
Bauzeit/Terminprogramm/Terminoptimierung: 30
Ausführungskonzept: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit, BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz

description: Liefern und Einbauen von inneren Verglasungen mit Türelementen, Spiegel- und Spiegelwänden, Brandschutzverglasungen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: ROMAG AG,Haltaweg 3, 3186 Düdingen, Suisse

description: Liaison équipotentielle Appareils à courants fort Installations à courant fort Lustrerie

description: 051.0 Installation de chantier Pistes de chantier : 625 mètres Recharge chemin existant : 320 mètres 051.2 Travaux en régie 051.3 Construction de réseaux souterrains Décapage terre végétale : 2'400 m3 Excavation en tranchée : 1'200 m3 Transport en décharge : 750 m3 Tubes HDPE : 1140 mètres Chambres de dérivation : 5 pièces Fourniture matériaux pierreux : 750 m3 051.4 Canalisations Collecteur PP 160 : 155 mètres Chambres de contrôle : 3 pièces Fourniture matériaux pierreux : 65 m3

description: Conduite PE 160 PN 10 : 1'120 mètres Conduite PE 110 PN 10 : 140 mètres Vannes : 5 pièces

description: 061.0 Installations de chantier 061.1 Fouilles et terrassements Excavation : 330 m3 061.2 Travaux en régie 061.3 couches de fondation Fourniture matériaux pierreux : 365 m3 Surface de couches : 1'000 m2 061.4 Pavages et bordures Pavage ciment : 20 m2 Bordures : 30 mètres 061.5 Chaussées et revêtement Enrobé ACT 16 N : 140 tonnes Accotements : 450 mètres Bovi-stop : 1 pièce 061.9 Essais ME

description: 172.1 Tirants d'ancrage et parois cloutées Clous : 100 pièces / 900 mètres Drains : 75 mètres Gunitage : 400 m2 Treillis d'armature : 8 tonnes

description: 201.0 Installations de chantier 201.1 Terrassements Décapage terre végétale : 460 m3 Fouilles à paroi ancrée par tirants : 2'000 m3 Natte anti-contaminante : 350 m2 Fourniture matériaux pierreux : 125 m3 Remblayages : 1'400 m3 Transport en décharge : 600 m3 201.2 Travaux en régie 201.9 Essais ME

description: 211.0 Installations de chantier 211.2 Travaux en régie 211.4 Canalisations Drainages PVC 160 : 70 mètres Regards de visite : 2 pièces 211.5 Béton et béton armé Coffrages : 1'176 m2 Joints d'étanchéité : 150 mètres Acier d'armature : 26 tonnes Béton : 270 m3 211.7 Crépis et enduits Enduit bitumineux : 300 m2 Natte drainante : 500 m2 Enduit bouche-pores : 310 m2 Crépissage plusieurs mains : 50 m2 211.9 Essais sur béton frais et durci

description: 224.1 Etanchéité d'ouvrage enterré Lés en bitume-polymère : 300 m2 Bandes de serrage : 20 mètres Couvertine en tôle inox sur murs : 10 mètres

description: 254.1 Tuyauterie sanitaire (fabrication et fourniture) Fourniture passages de murs en acier inox avec assemblage à brides Fourniture tuyauterie en acier inox avec assemblage à brides

description: 254.2 Pose de tuyauterie inox avec assemblage à brides, pose d'appareils sanitaires spéciaux, fourniture et pose de vannes et clapets

description: 272 Ouvrages métalliques en acier inox Porte de sécurité extérieure : 1 pièce Porte intérieure vitrée : 1 pièce Portes pression pour réservoir : 2 pièces Grilles caillebotis : 10 pièces Garde corps en tubes ronds : 17 mètres

description: Béton de forme de pentes : 22 m3 Chape ciment : 190 m2 Carrelage de sol : 58 m2 Carrelage de parois : 100 m2 Joints silicone : 70 mètres

title: Construction d'un réservoir de 500 m3 Conduites de liaisons longueur 1'125 mètres

description: Conformément à la loi cantonale du 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP) ainsi qu'à l'ordonnance (OCMP), le Syndicat des Eaux du Centre vallée de TAvannes met en soumission les mandats suivants: Construction d'un réservoir d'eau potable de 500 m3 avec les conduites de liaisons aux réseaux (sous réserve de l'acceptation du crédit à voter par l'assemblée des délégués du SECTA)

eligibilityCriteria: Selon conditions particulières du bureau PAN SA


name: Drees & Sommer Schweiz AG Succursale de Bâle

description: Die Dienstleistungen umfassen die Unterhaltsreinigung von definierten Flächen, die Ferien- und Krankheitsvertretung des internen Reinigungspersonals, Fensterreinigungen sowie Spezial- und Grundreinigungen für mehrere Objekte der Gerichte Basel.

title: Appel d`offre de nettoyage - tribunaux Bäumleingasse 1-7 Bâle

street: St. Alban-Vorstadt 80

Dussmann Service AG

street: Hohlstrasse 535


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Ausbau und Ersatz der Holzfenster an einem Gebäudetrakt im Zuge der Gesamtsanierung des Gellert-Schulareals in Basel.

title: Primarschule Gellert, Gesamtsanierung, BKP 221 Fenster aus Holz Christoph-Merian-Turnhalle

street: Münsterplatz 11, Postfach

Muesmatt AG Fenster und Schreinerei

street: Alpenstrasse 40


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF voyageures, P-O-AM-FSE-PTF

description: Dans le cadre de l’assistance et de l’accomplissement de ses tâches variées, les CFF recherchent un prestataire de livraison de colis qui assurera le retrait, le transport et la livraison des envois de colis auprès de services internes et externes. L’objet du contrat porte sur des prestations inhérentes aux colis, devant être réalisées en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein auprès de clients commerciaux et privés. L’étendue de la prestation inclut le dépôt d’envois auprès de shops de l’entreprise ainsi que le retrait et la remise au domicile.

title: Livraison de colis au niveau national

description: Livraison de colis au niveau national.

street: Wylerstrasse 123/125

Post CH AG

street: Wankdorfallee 4


name: FWG Architects sàrl, à l'attention de Elena Farini,Rue du Port Franc 2A, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 722 12 73, E-mail:

title: Fondation Claire Magnin, Leysin

description: Travaux d'enduits intérieurs, de cloisons et habillages en plâtrerie, de plafonds en panneaux de plâtre, de plafonds acoustiques, de peinture intérieure et de peinture extérieur.

eligibilityCriteria: Selon conditions générales


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle,à l'attention de --, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, Téléphone: 061 552 66 06, Fax: --, E-mail:

title: Liestal SEK I Frenke, Gesamtsanierung / Lüftungsanlagen

description: Lüftungsinstallationen Erstellen der gesamten Lüftungsinstallationen inkl. Lieferungen und Montage im Zuge der Gesamtsanierung der Sekundarschule Frenke, Liestal

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 70
ZK 2: Referenzen des Anbietenden (Qualität): 30


title: BKP 222 / 224 Spengler- und Bedachungsarbeiten (Flachdach)

description: BKP 222 / 223 / 224.1 Flachdachsanierung

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Qualität / Kosten / Termine: 30
Leistungsfähigkeit: 10
Lehrlingsausbildung: 10


name: MG Optical Solutions GmbH,Industriestrasse 23, 86919 Utting, Allemagne

name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: MIR laser et microscope


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Elsässerstrasse 209, Primarschule Lysbüchel - BKP 221.1 Holz/-Metallfenster

description: - Liefern und montieren von Holzrahmenkonstruktionen (innen an bestehendem Altbau). - Liefern und montieren von Holz/-Metallfenstern.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Angebotspreis: 100


title: 743.00 Instandsetzung Podestatsch Hus innerorts Baumeisterarbeiten

description: Beton 50 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'100 m3; Belagsaufbruch 800 m2; Belag fräsen 1'000 m2; Entwässerungsleitungen 150 m; Abtrag/Aushub 1'600 m3

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern,à l'attention de Rita Zimmermann, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 90, E-mail:

title: Livraison et montage de faux-plafonds en métal (acoustique) pour le bâtiment scolaire

description: Lieferung und Montage von Akustikmetalldecken für Schulgebäude

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 100
Erläuterungen: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.: