description: 1 Kehrichtsammelfahrzeug 6x2 mit Nachlaufachse, rechtsgelenkt B: max. 2'300mm, H: max. 3'350mm; Kehrichtaufbauinhalt min. 19m3, gemäss Technischem Anforderungsprofil

Strasseninspektorat

street: Reusseggstrasse 10

Contena-Ochsner AG

street: Steinackerstrasse 31


scheme: CPV

title: Doppelturnhalle mit Pausenplatz, Oberrüti

documentType: tenderNotice

description: Die neue Doppelturnhalle wird ab der Hobackerstrasse über den Aussenraum hindernisfrei erschlossen. Die Tragkonstruktion der Doppelsporthalle ist im erdberührten Bereich in Massivbauweise vorgesehen. Die oberirdischen Betonstützen sind ebenfalls in Ortbeton vorgesehen. Die Wandelemente bzw. die Fassadenkonstruktion im Bereich Sporthalle sind in Leichtbauweise, mit Holzelementen geplant. Die Aussenwände und Innenwände im Erschliessungsbereich, der Tribüne, der Treppenhäuser und den Umkleideräumen werden in Massivbau erstellt. Die vorgespannten Dachträger sollen aus Ortbeton erstellt werden und das Sparrendach ist mit vorfabrizierten Holzelementen vorgesehen. Äussere Bekleidung/Fassade: Im Sockelbereich sind vorgehängte, vorfabrizierte Betonelemente vorgesehen. Die Fassade im oberen Teil des Gebäudes sowie Schrägdächer werden mit vorfabrizierten, gewellten Aluminiumpaneelen ausgeführt.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Einwohnergemeinde Oberrüti, Gemeinderat

countryName: CH

initiationType: tender


name: Centrale d’achats des Hôpitaux Universitaires Vaud-Genève (CAIB), à l'attention de Secrétariat CAIB,3ème étage - Bd de la Tour 8, 1205 GENEVE, Suisse, Téléphone: +41223726314, E-mail:

title: Beau Séjour : amélioration du confort patient (CFC 24 – hydraulique, ventilation-rafraichissement d’air et gestion technique du bâtiment)

description: Conformément aux documents annexés

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Energie Wasser Bern, à l'attention de CC WTO,Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 32 31, E-mail:

title: 721_Stollensanierung Schlossstrasse

description: Tiefbauarbeiten für den Werkleitungsbau, Sanierungs-/ und Instandsetzungsmassnahmen der Betonkonstruktionen, das Erstellen einer Dehnungskammer und Notausstiege. Hauptmengen Abtrag Ober- und Unterboden 2 m3 Belagsaufbruch 231 m2 Aushub (und Abtransport) 405 m3 Spriessungen 83 m2 Rühlwände inkl. Spriessung 240 m2 Ortbetonbauwerke (inkl. Auffüllung) 70 m3 Grabenauffüllungen 340 m3 Strassenkoffer 130 m3 Randabschlüsse 95 m Beläge 80 to

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen und die Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

awardCriteriaDetails:
Gesamtpreis exkl. MWST: 50
Referenzen, Erfahrung und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 25
Auftragsanalyse und Ressourcenplanung, Koordination mit Dritten, unter Einhaltung des vorgegebenen Bauprogramms: 25


currency: CHF

name: Egli AG Gips- und Fassadensysteme / Malerei,Hohlenweg 2, 2564 Bellmund, Suisse

documentType: awardNotice

title: BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten

description: Neubau eines Labor- und Bürogebäudes

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Urdorf, Fussball - Infrastrukturprojekt «Chlösterli», Kunstrasen

description: Lieferung und Einbau eines unverfüllten Kunstrasensystems inkl. in-situ Elastikschicht (rd. 8'000 m2).

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Rapp AG, Zweigniederlassung Münchenstein

name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Élaboration des notices d’impact et suivi environnemental pendant la réalisation pour les objets suivants situés dans le périmètre du projet:- 505 pont sur la St. Jakobs-Strasse- 914D pont Breite 02- 914B pont Breite 04- 915 pont Schwarzwald A- 916 pont du Bäumlihof, y c. pont sur la rive droite du Rhin - 918 tunnel Schwarzwald- 929A pont St. Alban-Ring- 720 passage inférieur Lagerhaus- projet de protection antibruit (pont du Bäumlihof, sortie St. Jakob, construction d’une nouvelle paroi antibruit au pont Schwarzwald, construction d’une nouvelle paroi antibruit sur la Baldeggerstrasse, etc.)- TRA de la frontière - échangeur d’Hagnau- bassins de rétention d’huile (Grenzstr., Otterbach, Solitude Park, St. Alban Rheinweg)- 4 objets supplémentaires/à venir (réserve)

title: N02, 180002, EINZM OT, mesures individuelles sur la tangente Est / auteur du projet notice d’impact

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Brühlstrasse 3

street: Freilager-Platz 4


name: Gemeindeverwaltung Bleienbach, Neustrasse 4, 3368 Bleienbach

title: Sanierung Druckwasserleitung Thörigenstrasse Bleienbach

description: Ersatz der bestehenden Druckwasserleitung, Ausbau der Elektroversorgung, Kabelfernsehen und Swisscom. Hauptkubaturen: - Wasserleitung ca. 650 m - Leitungsgräben ca. 550 m - Belagsaufbruch ca. 1‘750 m2 - Aushub fest ca. 1‘300 m3 - Belagseinbau ca. 750 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis (nach Abzug für Lernende): 100
Preis (nach Abzug für Lernende): 100


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sanierung Schulanlage Wasgenring, Gebäude Z, BKP 281.10 Unterlagsboden

description: Verlegung eines neuen Unterlagsbodens in der Aufstockung 3.OG. Ergänzungen der Unterlagsböden im EG bis zum 2.OG.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: 25 Sanitäranlagen.

description: Neubau (Erweiterung Pflegeheim).

Itten+Brechbühl AG

street: Technoparkstraße 1


name: TMS Technique pour la musique et le spectacle Sàrl,Chemin du Publoz11, 1073 Savigny, Suisse

name: Pont 12 architectes SA, à l'attention de Anne Claude,Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-près-Renens, Suisse, Téléphone: 021 341 99 10

description: Rénovation de la Salle des Fêtes et reconstruction du Théâtre de Carouge. Réseaux scéniques audio et vidéo

eligibilityCriteria: Voir dossier d'appel d'offres


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Elektroinstallationen - FLUWA

description: Gegenstand der Beschaffung sind Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Elektroinstallationen.

eligibilityCriteria: Allgm. Teilnahmebedingungen - Nachweis Haftpflichtversicherung - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Nachweis Wirtschaftliche Anforderungen - Akzeptanz Werkvertragsentwurf - Akzeptanz IWB Lieferantenkodex - Nachweis MwSt.-Registrierung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Referenzen: 40
Kundendienst: 10


title: Sanierung Friedhofstrasse, Birsfelden Rohrleitungsbau Trinkwasserversorgung

description: Im Zuge der Sanierung der Friedhofstrasse (Strassen-/Werkleitungsbau) wird auch die das Rohrleitungsnetz der Trinwasserversorgung erneuert. Dazu zählt sowohl die Versorgungsleitung als auch die Hausanschlussleitungen. Sämtliche Arbeiten finden unter Verkehr statt. Dafür wird eine etappierte Vorgehensweise gewählt, welche die Anforderungen vom Werkleitungs-/Strassenbau und der Verkehrsführung von MIV/ÖV berücksichtigt.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis (bereinigt): 60
Qualifiaktion Schlüsselpersonal: 30
Terminprogramm: 10


name: Stadt Winterthur Departement Sicherheit und Umwelt

title: Dienstleistungsauftrag für die Wartung der Geschwindigkeitsmessanlagen der Stadtpolizei

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: HUG - bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et un local technique en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe.Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants:- Travaux de menuiserie, Faces de gaines EI30, Placages de portes et murs.

awardCriteriaDetails:
Prix ::
Organisation du candidat et qualité technique de l'offre ::
Références et expériences ::
Formation professionnelle ::

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Tiefbauamt Basel-Landschaft Geschäftsbereich Kantonsstrassen, Kreis 2

title: Bubendorf – Seltisbergerstrasse, Fahrbahninstandsetzung

description: Hauptmengen: - Aushub ca. 1‘785 m3 - Transporteca. 1’785 m3 - Liefern von Kies ca. 1‘300 m3 - Liefern von Schroppen ca. 260 m3 - Randabschlüsse ca. 350 m1 Einlauf-/Kontrollschächte, Sammler ca. 5 Stk. - PP-Leitungen ca. 50 m - Belagsaufbruch ca. 2‘350 m2 - Tragschichten AC T ca. 520 t - Deckbeläge AC T ca. 375 t

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: Preisangebot bereinigt: 100
ZK1: Preisangebot bereinigt: 100


name: Balzan & Immer étanchéité S.A.,Avenue des Oiseaux13, 1018 Lausanne, Suisse

name: GALLETTI & MATTER ARCHITECTES EPFL-FAS-SIA, à l'attention de Christelle Simon,Ch. du Languedoc 32, 1007 LAUSANNE, Suisse, Téléphone: 021 625 04 68, Fax: 021 625 04 69, E-mail:

title: CESAR_ROUX 19, CREATION DE 2 AUDITOIRES

description: Création de deux auditoires enterrés sous la cour arrière du bâtiment de César-Roux 19, entre le bâtiment existant et la falaise.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: 747.71 Ligiazun - S. Giusep Belagsarbeiten

description: Belagsaufbruch 230 t; Belag fräsen 2'100 m2; AC T 22 N 140 t; AC 11 N 240 t; AC T 16 N 35 t;


description: Suisse romande (VD, GE, VS, FR, NE, JU)

description: Berne (BE)

description: Suisse du Nord-Ouest (BS, BL, SO, AG)

description: Tessin et Suisse centrale (LU, OW, NW, ZG, UR, SZ, TI)

description: Zurich (ZH)

description: Suisse orientale (SH, TG, SG, AI, AR, GL, GR)

title: (23108) 420 Bus : services de transport de personnes pour le SEM 2024 - 2028

description: Transports de personnes dans le domaine de l'asile en bus dans toute la Suisse.

Secrétariat d’État aux migrations SEM

street: Quellenweg 6


name: Röm.- kath. Kirchgemeinde Zürich Oerlikon

title: Submission Architekturleistungen für die Phasen 4 und 5 gemäss Norm SIA 102


title: Erweiterung Seepolizei-Stützpunkt Oberrieden.

description: Erweiterung des Seepolizei-Stützpunktes in Oberrieden auf der Basis eines bestehenden Vorprojekts.

procurementMethod: selective

Hochbauamt, Stab

street: Stampfenbachstraße 110, Postfach


name: Service achats transports publics genevois

title: Remplacement des tableaux primaires.

description: Les TPG souhaitent une solution technique pour le remplacement des tableaux électriques de distribution primaire sur le site du Bachet-de-Pesay.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: OPEN

street: Route de la Chapelle 1


name: Thévenaz-Leduc S.A.,Chemin de la Motte5, 1024 Ecublens VD, Suisse

name: Epura SA, à l'attention de Gregor Maurer,route de Vidy 10, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 315 50 72, E-mail:

title: STEPact - D2

description: STEPact - D2 - Démontage des équipements électromécaniques

eligibilityCriteria: selon documents


description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: Länggasse, Bümpliz, Zollikofen, Bremgarten

description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: Kirchenfeld, Breitenrain, Ostermundigen, Ittigen

description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: Innenstadt, Holligen, Mattenhof, Köniz, Wabern

description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: (alle Ausführungsorte und Gesamtmenge der Lose 1, 2 + 3)

title: Travaux de construction pour conduites

description: Feuille officielle du canton: BE 17.02.2010

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100


title: Informatik Hosting, Systemerneuerung und Support für Energieversorger (Fulloutsourcing)

description: Betrieb,Support u.Wartung (Fulloutsourcing) gesamtes Informatik System mit ca.16 Clients,6 Notebooks,10 Druckern u.4 MFG bei einem Energieversorger (inkl. Installationsabteilung) im KT ZH mit ca.7 üblichen App., darunter die Kernapp. innosolvenergy / Abacus, aktuell Inhouse auf eigenem System betrieben. Hosting aller App. (ausser Spezialsoftware z.B. f.Steuerungen, CAD, weiterhin Inhouse betrieben) wie Kernapp.,Abteilungsapp.,Office-Anwendungen,E-Mail (Exchange) in einem RZ Gesamtverantwortung für Betrieb,Support u.Wartung aller Komponenten,inkl.1st Level Support,MS-Office Support,2nd Level Support(ausser Kernapp.) und Systemsupport. SPOC f. Kernapp Ersatz der Clients u.Monitore im Mietmodell.Integration bestehende Drucker u.MFG Lieferung,Installation u.schlüsselfertige Inbetriebnahme aller Komponenten mit Datenübernahme aus dem aktuellen System. Anbindung aller App.über geeignete Remote-Technologie Migration File- und App.-Server ins RZ Ersatz u.Betreuung NW-Komponenten

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie, Abteilung FZQ

title: Ersatzbeschaffung Transportwagen TW 29

description: Das zu beschaffende Fahrzeug soll bei Einsätzen als Transportmittel, für Nach- und Rückschub von Material und Geräten eingesetzt werden. Die verlangten Anforderungen sind im Pflichtenheft Punkt 4. Gegenstand und Umfang des Auftrags aufgelistet.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis (45%):
inkl. Schulung und Servicekosten über 5 Jahre:
- Verdeck und Ausführung Ladebrücke inkl. Anschlagpunkte (20%):
- Hebebühne und Bedienung (20%):
- Fahrerhaus (15%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung::
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Folgende Kriterien werden beim Materialaufbau und bei der Ausführung Ladebrücke bewertet::
- Ausführung Ladebrücke System Zurr-Ösen, Brückenladen System:
- Ausführung Geräteraum Verschlussdeckel, Bedienöffnung:
- Angebotspreis (45%):
inkl. Schulung und Servicekosten über 5 Jahre:
- Verdeck und Ausführung Ladebrücke inkl. Anschlagpunkte (20%):
- Hebebühne und Bedienung (20%):
- Fahrerhaus (15%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung::
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Folgende Kriterien werden beim Materialaufbau und bei der Ausführung Ladebrücke bewertet::
- Ausführung Ladebrücke System Zurr-Ösen, Brückenladen System:
- Ausführung Geräteraum Verschlussdeckel, Bedienöffnung:


description: Erweiterung Ost; Webereiweg, Heinrich Wehrli Str. erdverlegt Wärme

description: Ring West Bircher-Benner Weg; Aargauerplatz, Bahnhof, Posttunnel zu Bhf Süd, Hintere Bhf.str. erdverlegt Wärme / Kälte

description: KSA; Tellstrasse bis Eintritt Neubau, Zollweg, HA Haus 2 erdverlegt Wärme / Kälte

description: KSA ;Querung KSA Neubau & ELT freiverlegt Wärme / Kälte

description: Konsortium Schachen, Hirslanden, Bahnhof Süd freiverlegt Wärme / Kälte

description: Ring West Freiverlegt Wärme & Kälte Hausanschlüsse A

description: Hausanschlüsse B freiverlegt Wärme / Kälte

title: Rohrleitungsbau erd-/freiverlegt Wärme-/Kälteverbund Eniwa, Aarau & Buchs

description: Rohrleitungsbauarbeiten am Wärme- und Kältenetz der Eniwa


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N01/50,52 Lärmschutzprojekt (LSP) Wil – Gossau, Neubau LSW Sommerau

description: Auf dem Autobahnabschnitt Wil - Gossau der Nationalstrasse N01 ist im Rahmen des Lärmsanierungsprojektes eine neue Lärmschutzwand (LSW) aus Aluminiumelementen zu erstellen. Diese ist in Fahrtrichtung St. Gallen mit einer Gesamtlänge von 528 m und einer Höhe zwischen 2.0 m und 3.0 m vorgesehen. Sie wird durch zwei verschiedene Bauherren beauftragt. Der östliche Teil (344 m) durch das ASTRA, der westliche Teil (184 m) durch eine private Bauherrschaft. Die Ausführung erfolgt aber gemeinsam unter der Federführung des ASTRA. Gegenstand dieser Ausschreibung sind neben Pfahlarbeiten und der Montage von Lärmschutzwänden (exkl. Lieferung) diverse Nebenarbeiten (u.a. Erdarbeiten und Ortbetonarbeiten, Demontage und Montage von Leitschranken, Ergänzung von Zäunen, Stahlbauarbeiten, Einbau von Belägen, Fahrbahnmarkierungen). Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) An-gebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS: 60
Der bewertete Preis umfasst die gesamte Angebotssumme für beide Lärmschutzwände.:
ZK2: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
Betreffend::
- Baustelleneinrichtungen:
- Technischer Bericht:
- Organigramm:
- QM-Konzept und Risikoanalyse:
ZK3: BAUPROGRAMM: LÄNGE BAUZEIT: 10
- Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr.:
ZK4: BAUPROGRAMM: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT: 10
- Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung Neubau

title: Neubau Kinderspital Zürich BKP 259.31 Fertignasszellen Modulbau Akutspital

description: Neubau Kinderspital in Zürich-Lengg Das Kinderspital - heute in Zürich-Hottingen beheimatet – leidet seit Jahren untersehr engen Platzverhältnissen. Damit das Spital auch in Zukunft seinen Leistungsauftrag erfüllen kann und die Versorgungssicherheit für Kinder und Jugendliche gewährleistet bleibt, plant die Stiftung die Erstellung eines Neubaus in Zürich-Lengg. Das neue Kinderspital wird kantonal und national eine große Bedeutung in der Spitalversorgung von Kindern und Jugendlichen erlangen. Es fügt sich nahtlos in die Strategie des Kantons ein, den Standort Zürich in der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin und im Wettbewerb zu stärken. Das Kinderspital Zürich hat als Universitäts-Kinderklinik eine reiche akademische Tradition in Lehre und Forschung. Es ist vom Kanton Zürich per Leistungsauftrag mit der Durchführung von Lehre und Forschung in den Bereichen Pädiatrie, Kinderchirurgie und anverwandten Disziplinen beauftragt.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualität:
Erfahrung des Anbieters und Schlüsselpersonen:
Ausbildung von Lernenden:
Erläuterungen: siehe auch "Allgemeine Submissionsbedingungen":


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Etablissement du Belvédère à Lausanne - Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2

description: Établissement du Belvédère Lausanne – projet "Trèfle" Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2 Montant cible : CHF 445'000.- HT

eligibilityCriteria: Français


title: Ipw "Klinik Schlosstal" Ersatz- und Ergänzungsbau (EEB), Wieshofstrasse 102, 8408 Winterthur, BKP 283-2 Deckenbekleidungen aus Gips

description: BKP 283-2 Deckenbekleidungen aus Gips

eligibilityCriteria: ohne Angaben

awardCriteriaDetails:
1. Preis:
2. Leistungsfähigkeit / Kapazität:
3. Referenzen / Referenzobjekte:


name: BGI SA, bureau d'ingénieurs civils,Av. du Cloître 3, 1860 Aigle, Suisse, Téléphone: 024 468 01 01, E-mail:

title: Projet de réfection de la route des Voëttes

description: Travaux de génie civil et de béton armé. Les travaux seront exécutés entre mai 2016 et l'été 2016.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues et ne peuvent participer que les offres émanant d'entreprises suisses ou dont le siège social se trouve en Suisse, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en lien quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné ( diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


title: Multikollektor-ICP-Massenspektrometer.

description: Das Isotopenlabor am Institut für Geologie hat Bedarf für ein Multikollektor-ICP-Massenspektrometer zur Messung von Isotopenverhältnissen und Elementhäufigkeiten an Gesteinen, Mineralen und Fluiden. Das Gerät soll eine hohe Sensitivität haben und hochpräzise Isotopenmessungen ermöglichen.Im Rahmen dieser Ausschreibung werden alle leistungsfähigen Anbieter von Multikollektor-ICP-Massenspektrometern eingeladen, Angebote vorzulegen.

Universität Bern, Institut für Geologie

street: Balzerstrasse 1 + 3

Thermo Fisher Scientific (Schweiz) AG

street: Neuhofstraße 11


name: Gebäudetechnik,à l'attention de Erich Imfeld, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 98

title: BKP 244-01 Lüftungsanlagen

description: Sanierung Zentralsterilisation - Installationsarbeiten Lüftungsanlagen

eligibilityCriteria: Der Unternehmer hat gleiche oder ähnliche Installationsarbeiten im Spitalbetrieb im Zeitraum der letzten zwei Jahre ausgeführt (Referenzen werden verlangt). Genügend Leistungsfähigkeit zu sach- und zeitgerechten Ausführung von Leistungen (z.B. Bestand Belegschaft, schnelle Verfügbarkeit vor Ort).


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt,à l'attention de Sebastian Busse, Rathausgasse 1, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 836 05 26, Fax: 062 836 05 59, E-mail:

title: Alte Reithalle, Sanierung und Erweiterung

description: Die Aufgabe umfasst den Umbau der alten Reithalle in ein grosses Veranstaltungs-haus für Konzert, Tanz und Theater.


name: TAXI D'ORBE, Denise Vaney,Chemin des Covets17, 1350 Orbe, Suisse

name: Vallat Partenaires SA, à l'attention de Patrick Vallat,Rue des Tuillières 1, 1196 Gland, Suisse, E-mail:

title: Concours de prestations pour un contrat de transport des élèves en situation de handicap pour la région Nord et Broye


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB - Werkzeug, Maschinen & PSA Artikel

description: Der Beschaffungsgegenstand setzt sich aus Materiallieferung (Werkzeuge inkl. Zubehör und Verbrauchsmaterial, Maschinen, Arbeitsschutz-Artikel) über einen E-Shop (mehrplatzfähig) zusammen, welcher über eine OCI-Schnittstelle in SAP eingebunden werden und XML-Dateien verarbeiten kann. Die Warengruppen der zu liefernden technischen Artikel sind dem beiliegenden Preisblatt (Anhang 2) zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Rahmenvertragsentwurfs - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung - Bestätigung Nachhaltigkeit - Bestätigung Auslieferung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen. Zwingende Mindestanforderungen - Bestätigung E-Invoicing - Bestätigung E-Shop - Bestätigung OCI-Schnittstelle - Bestätigung Vorschriften und Gesetze Die detaillierten Vorgaben der zwingenden Mindestanforderungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Referenzen Kundenzufriedenheit: 20
E-Shop Funktionalität: 30


title: Route de Chavannes, Lausanne

description: Travaux de génie civil pour l'extention du réseau de chauffage à distance, pose de tubes pour le Service de l'Electricité et travaux de réfections de surface pour le Service des Routes et Mobilité

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce


name: Vallat Partenaires SA — conseils en marchés publics et en gestion de projets

description:
Le présent appel d’offre concerne un contrat-cadre de 4 ans avec une entreprise de transport scolaire qui pourra être prolongé au maximum de 1 an, dès la prochaine rentrée scolaire d’août 2020.L’ASICE regroupe les communes vaudoises de Cugy, Morrens, Bretigny et Froideville, son marché de transports scolaires concernant environ 140 enfants de la 1P à la 11s. Un mandataire tiers s’occupe d’établir les horaires et trajets des véhicules.Tous les détails sont précisés dans le cahier des charges joint à la procédure.Le transporteur soumissionnaire intéressé devra obligatoirement chiffrer les 2 variantes suivantes:— variante 1: flotte de 4 bus, à savoir 3 bus de 22 à 35 places et 1 bus de 30 à 35 places, effectuant au total 46 000 km/an,

— variante 2: flotte de 5 bus de 22 à 35 places effectuant au total 47 000 km/an.

description: ASICE — marché public de services de transports scolaires.

street: Rue des Tuillières 1

PostAuto AG

street: Belpstrasse 37


title: Gesetzliche Unfallversicherung (UVG)

description: Gesetzliche Unfallversicherung (UVG, ohne die bei der SUVA obligatorisch versicherten Betriebsteile) für die Angestellten der Gemeinde Herisau für die Periode 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018, mit automatischer Verlängerung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Le mandat Inspections principales Constructions Infrastructurelles de la Confédération (IBB) 2022 comprend la réalisation des inspections principales sur toutes les constructions infrastructurelles de la Confédération (IBB) sur le territoire de la filiale de Winterthour et dans les unités territoriales VI et VII. En font partie les bâtiments de la route nationale appartenant à l’OFROU tels que les centres d’entretien (WH), les centres d’appui et d’intervention (SP), les aires de repos (RP) ainsi que d’autres constructions infrastructurelles de la Confédération définies.L’inspection / le relevé d’état doit se conformer à la directive de l’OFROU 86902. Plus d'informations voir ch. 4.6

title: 170004, F4 EP II, Inspections principales IBB 2022

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

WIF Partner AG

street: Bachmattstrasse 53


description: Régénération du charbon actif (noix de coco) du filtre N°7 env. 135 m³ make-up avec du charbon actif d'origine végétal à base de noix de coco.

description: Extraction et reprise du charbon actif usagé de 3 filtres env. 405 m³.

description: Livraison et mise en place de 305 m³ de charbon actif Chemviron F300 (3 filtres à 75 %).

description: Livraison et mise en place de 100 m³ de charbon actif d'origine végétal à base de noix de coco (3 filtres à 25 %).

title: Régénération d'un filtre et remplacement du charbon actif de 3 filtres de la station de traitement d'eau potable du Prieuré.

description: Il s'agit d'une prestation complète et forfaitaire de régénération de charbon actif de 1 filtre et le remplacement du charbon actif de 3 filtres de la demi-station impaire du Prieuré, comprenant également l'extraction, le transport aller-retour et la remise en place avec make-up (charbon actif Chemviron F300).

Logistique/achats

street: Chemin du Château-Bloch 2, case postale 2777


name: Metanova SA,route de Neuchâtel 34, 2088 Cressier, Suisse

description: Grue hydraulique fixe, montage à l'arrière du véhicule, 6to à 6m.

description: camion 6x4, puissance 400CV, EURO5

description: Pont fixe en acier

title: Camion-pont-grue

description: camion 6x4 avec pont fixe et grue arrière fixe

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au Registre du commerce.


description: Fenster aus Holz/Metall.

title: Musikschule Sternenfeld – Holz/Metallfenster

description: Fenster aus Holz/Metall.

Gemeindeverwaltung Birsfelden

street: Abteilung Bau und Gemeindeentwicklung


name: Fondazione Parco San Rocco, Via F. Chiesa 5, 6834 Morbio Inferiore, Suisse, E-mail:

title: Concorso QIC - Q041 CA - OPERE DA FALEGNAME

description: Il bando di concorso prevede le seguenti opere: - Opere da falegname - Armadi - Arredo bar - Pareti divisorie in legno Quantitativi principali previsti: - Armadi ca pz 100 - Armadi bassi ca pz 10 - Rivestimento Mobile bar ca pz 1 - Corrimani ca ml 220 - Rivestimenti pareti ca m2 150 - Pareti provvisorie (covid) ca pz 7

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione di concorso

procurementMethodDetails: Procedura aperta


description: Wasserspender

description: Heissgetränkeautomaten (Kaffeemaschinen)

title: Dossier 835 - Kaffeeautomaten und Wasserspender

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung suchen wir einen Anbieter, der Getränkeautomaten (Kaffeemaschinen) und Wasserspender liefert und betreibt. Die Leistungen umfassen dementsprechend die Lieferung, die Miete der Automaten und die damit verbundenen Wartungs- und Supportleistungen (Operating-/Vollserviceleistungen).

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 60
Qualität:: 15
Service-Leistung:: 15
Auftragsanalyse:: 10


name: HCS controls AG,Aspstrasse 15, 8472 Ohringen, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse I,Holzikofenweg 36, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 325 55 96

title: Rénov. totale de la villa, collection d’oeuvres d’art Oskar Reinhart (SOR) à Winterthour. Adaption de la climatisation et de la protection incendie.


description: Revêtement extérieur, façade ventilée CFC 215.2, soumission n° 21500.

description: Vitrages au rez en métal léger et divers CFC 221.4, soumission n° 22140.

title: FNM, 4 immeubles Minergie-A, logements et surfaces commerciales.

description: Construction de 122 logements avec surfaces commerciales dans 4 immeubles B1-B3-B5 et A22.Début chantier: janvier 2015.Fin chantier: fin 2017, début 2018.

LBL association d'architectes

street: PA — 3 clos de la Fonderie


currency: EUR

title: Provision of Air Transport Services in South Sudan and Kenya

description: In the framework of the implementation of its project activities in South Sudan, Medair International is launching a tender for Provision of air transport services in South Sudan and Kenya.

Allied Services Ltd

street: 8th Floor, Pension Towers, Loita Street

countryName: KE

Seven Four Eight Air Services Ltd

street: Airport North Road, Embakasi


name: Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral des transports (OFT)

title: (1323) 803 Fourniture de prestations de services pour les besoins de la planification sectorielle de la confédération.

description: Les prestations à fournir en faveur des trois offices fédéraux susmentionnés sont les suivantes:Tâches à accomplir pour l'OFAC:Gérer et mettre continuellement à jour les données spatiales utilisées pour les besoins du Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA). Mettre à jour et adapter également la base des métadonnées relatives aux données SIG (système d'information géographique) utilisées dans le cadre du PSIA.Etablir des protocoles de coordination pour les processus de coordination relatifs à chaque aérodrome. Les cartes de coordination à établir aux fins de ces protocoles dans le cadre du traitement SIG se basent sur des données spatiales soit nouvellement créées, soit provenant de sources externes (services fédéraux, cantons, communes, bureaux d'ingénieurs). Les fiches du PSIA par installations sont élaborées à partir des protocoles de coordination. Des cartes doivent également être élaborées pour ces fiches à l'aide de données spatiales internes et externes.En vue de leur intégration dans les plans sectoriels Web SIG, il y a lieu de préparer les données SIG liées au PSIA en respectant les consignes techniques applicables à la modélisation.Il convient d'apporter un soutien technique à l'OFAC lors de l'élaboration du PSIA. Il y a lieu en outre de gérer le site Internet dans le PSIA.Tâches à accomplir pour l'ARE:Fournir une assistance à l'ARE en répondant aux besoins spécifiques des offices spécialisés concernant le contenu et la représentation des cartes du plan sectoriel et en assurant une représentation durable et cohérente du contenu des plans sectoriels et des informations cartographiques associées.Les mesures liées à la réservation de surfaces dans les plans sectoriels fédéraux constituent une préoccupation commune aux offices compétents. La communication et par conséquent la représentation graphique jouent à cet égard un rôle important. Cela implique une ligne graphique commune claire dont la continuité et la cohérence doivent être maintenues à travers ce mandat dans le cadre du développement des plans sectoriels.Fournir une assistance à l'ARE en matière de collaboration avec les services fédéraux concernés (OFROU, OFT, OFAC, OFEN, DDPS et cogis).Fournir une assistance au développement et à la mise à jour du concept de communication, notamment au concept des pages Internet de l'ARE dédiées aux plans sectoriels.Tâches à acomplir pour l'OFT:Toutes les modifications du Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail (PSIR) doivent être transposées dans les données SIG. Il convient à cet effet de procéder à un traitement SIG global, de la collecte jusqu'à l'archivage des données. Le traitement des données du plan sectoriel et les résultats doivent être documentés sous une forme appropriée, notamment dans la base des métadonnées d'INFOPLAN.Etablir les cartes pour les fiches d'objet dans un système SIG.Doivent notamment être élaborées les cartes suivantes:Cartes synoptiques au 1:1 500 000 avec représentation des projets de transport; Cartes des sous-espaces au 1:400 000 et 1:500 000;Extraits de carte au 1:50 000 avec représentation du tracé des lignes et d'autres éléments des infrastructures de transport qui méritent d'être représentés.En vue de leur intégration dans les plans sectoriels Web SIG, il y a lieu de préparer les données SIG liées au PSIR en respectant les consignes techniques applicables à la modélisation.Ce mandat représente une charge de travail de 40 heures par semaine environ, ce qui correspond plus ou moins à un poste équivalent plein temps.La suppléance doit être assurée. Les prestations sont commandées en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur.

street: Mühlestrasse 2

SIRKOM GMbH

street: Dorfstrasse 62/1


name: Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions, Service des ponts et chaussées, Section projets routiers, à l'attention de Christophe Bressoud, Manager de projet,Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41 26 305 36 69, Fax: +41 26 305 37 10, E-mail:

title: H182 Projet Poya - Axe 3300 Fribourg Morat - EM, Lot chemins à câbles CHC

description: Les fournitures et travaux, objets du présent appel d'offres, comprennent l'étude, la construction, le transport au lieu de stockage au chantier, le montage, la mise en service, ainsi que les assurances des matériels suivants complets, y compris les matériels annexes spécifiés: - Chemins des câbles en polyester; - Supports des chemins des câbles; - Montage.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales et particuliaires citées dans le dossier d'appel d'offres.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Gegenstand der Beschaffung sind Lieferung und Montage von Rückkühlanlagen (2 offene Verdunstungsrückkühler, Einkreissystem). Die exakte Beschreibung der Beschaffung ist in den Ausschreibungsunterlagen im Anhang 2 Leistungsverzeichnis LV-004 enthalten.

title: IWB, Fernkälte Basel SBB, Kühltürme

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Münsterplatz 11, Postfach


title: BAV 57065 Quartierhof Höngg

description: Instandsetzung und Umnutzung BKP 421 Gärtnerarbeiten

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Zur Gewährleistung der geforderten Personen-, Objekt- und Betriebs-Sicherheit sind im Neubau gJVA Realta, im Einklang mit den betrieblich-organisatorischen Prozessen, wirkungsvolle bauliche und anlagetechnische Vorkehrungen geplant. Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen wird die geschlossene Justizvollzugsanstalt Realta (gJVA Realta) mit einer autonomen Zellenrufanlage inkl. Mobilfunkdetektion ausgerüstet. Sie dient der Kommunikations- und Notrufmittel zwischen den Insassen und dem Betreuungspersonal sowie zur Detektion von unerlaubten Mobilfunksystemen.

title: Neubau geschlossene Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis / BKP 235.35 Zellenruf und Mobilfunk.

Hochbauamt Graubünden

street: Loëstrasse 32


title: BKP 240 Heizungsanlagen

description: Ersatz der bestehenden Heizungsanlage und Verteilung im bestehenden Gebäude. Neue Heizungsverteilung im neuen Anbau.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen Unternehmung, Referenzen leitende Mitarbeiter: 30
Lehrlingsausbildung: 10


name: Gemeinde Regensdorf, Abteilung Bau und Werke / Bereich ARA

title: ARA Wüeri, EMV, Elektroinstallation (E.100)

description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau der Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen: 30
Lehrlinge: 10


description: Gesamtinstandsetzung Geschäftshaus Zollstrasse 20/36, 8005 Zürich

description: BKP 372.1-01 Vereinzelungsanlagen (BKP 272 Metallbauarbeiten)

Hochbauamt / Baubereich A

street: Stampfenbachstrasse 110, Postfach

SCHNEEBELI METALLBAU AG

street: Industriestrasse 7


title: Neubau Reservoir Sterpel

description: Objekt: - Abbruch und Neubau Reservoir Sterpel (Stärpelweg, Waldgebiet) Besondere Anforderungen: Erfahrung der Unternehmung / ARGE und des massgebenden Schlüsselpersonals mit gleichwertigen Wasserbauobjekten. Leistungen: (unverbindliche Richtwerte): Abbruch umbauter Raum inkl. Betonabbruch 690m3 Aushubarbeiten 1'800m3 Betonvolumen Neubau 260m3 Stahl 66t Gebäudevolumen Neubau 790m3 Hinterfüllung 2x1'400m3 Ausführungstermin: Anfang April 2012

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 85
Bauablauf, Bautechnik, einhalten der Termine, aufzeigen kritischer Weg.: 15
Angebotspreis: 85
Bauablauf, Bautechnik, einhalten der Termine, aufzeigen kritischer Weg.: 15


name: Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement

title: Grue de chargement

description: Fourniture et montage d'une grue de chargement Adaptation sur camion existant

eligibilityCriteria: Selon points 1 et 2 du document d'appel d'offres


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Thomas Graber, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, E-mail:

title: P16AA004.01 Zone A Hochbau GSA, BKP 243.0 HLKK_4 Heizungs- und Kälteanlagen

description: Anbindung an die vorhandene Heizungs- und Kälteversorgungsanlagen des Bauherren, Heizungs- und Kälte- Rohrleitungsnetze zur Versorgung der Unterzentralen sowie der Verbraucherkreise, Heizungs- und Kältevertei-ler mit Hydraulikbaugruppen in den dezentralen Unterverteilungen. Heizungs- und Kälte- Hydraulikbaugruppen für Raumlufttechnische Anlagen, zentrale Brauchwarmwassererwärmungsanlage, thermisch aktivierte Bauteil-systeme (TABS) in Neubau-Betondecken, statische Raumheizflächen in Nebenräumen, Heiz- und Kühldecken-segel in Hallen und in Bürobereichen, Ausserbetriebsetzung und Demontage bestehender Heizungs- und Käl-teversorgungs- Rohrleitungsnetze in mehreren Bauphasen, teilweise im laufenden Betrieb und in Nachtarbeit. Inbetriebsetzung und Leistungstests der fertiggestellten Anlagen in mehreren Phasen, Teilinbetriebsetzungen, provisorische Inbetriebsetzungen. Erstellung von mehreren Lufttechnischen Bauprovisorien nach spezifischer Anforderung.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen:
Auftragsverständnis:


title: N13/24 AS Querverbindung Untervaz – Zizers, Definitive Markierungen

description: Siehe Punkt 4.5 «Sonstige Angaben»

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5 «Sonstige Angaben»:


name: Buclin ingénieurs-conseils SA,Chemin de la Vendée 22, 1213 Petit-Lancy, Suisse, Téléphone: 022 870 95 70, E-mail:

title: Rénovation de 3 immeubles de logements avec arcades commerciales 111, 113 et 115, route de Choulex - 1244 Choulex

description: Production de chaleur La chaudière à mazout existante de 175 KW datant des années 90 sera remplacée par une chaudière à pellets Installations sanitaires Les conduites d’eau chaude, froide et d’écoulement seront intégralement remplacées. Locaux sanitaires et cuisines Les colles de faïences murales dans les salles de bains, salles de douches, wc et crédences de cuisine seront désamiantées par l'entreprise spécialisée. Les salles des bains, salles de douches, wc et cuisines seront rénovées : remplacement des distributions eau chaude/eau froide sanitaire, pose de nouvelles faïences et carrelage, de nouveaux appareils sanitaires et de nouveaux meubles de cuisine. Les locataires resteront, a priori, dans leurs appartements pendant les travaux sauf pendant les étapes de désamiantage.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Bereitstellung und Betrieb ITSM-Tool; Zusatzauftrag


title: BAV 22387 Wohnsiedlung Areal Hornbach

description: Neubau BKP 272 Metallbauarbeiten – Treppengeländer

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: Selon dossier d'appel d'offre et cahier des charges technique.

title: Acquisition de deux camions de voirie équipés de benne à ordures avec lève-conteneurs et pesée embarquée.

MMD Consulting

street: Avenue Vibert 27


name: Stiftung Alter und Gesundheit Gaiserwald

title: Neubau Wohn- und Alterszentrum Engelburg.

description: Baumeisterarbeiten, Baustelleneinrichtungen, Beton- Stahlbeton, teilweise Sichtbeton, Spannbeton, Gebäudeabdichtung, Mauerarbeiten.

street: Hauptstraße 21


name: Ville de Lausanne, Service de la Mobilité et de l’Aménagement des Espaces Publics, Division Espaces publics

description: Prestations pluridisciplinaires d'ingénieur civil, architecte paysagiste et ingénieur mobilité

title: Avenue de Cour et chemin de Contigny : Aménagement des espaces publics

street: Rue du Port-Franc 18 | CP 5354


name: Centre de compétences achats & contrats direction des systèmes d'information longemalle, 1 — 1020 Renens — CH

description: Support et maintenance des logiciels Citrix.

description: Support et maintenance des logiciels Easyvista.

description: Support et maintenance des logiciels Symantec.

description: Support et maintenance des logiciels CA eHealth et CA Spectrum.

description: Support et maintenance des logiciels EMC Networker.

title: Multi-Lots Support et Maintenance software.

description: Prestations de support et maintenance.

awardCriteriaDetails: Prix total de l'offre:

street: Avenue Longemalle, 1


description: BKP 381.1 Gefrierplatte

description: 340.1 Bandenanlage

title: BAV 80356 Sportzentrum Heuried

description: Neubau Eisporthalle und Instandsetzung Bäderanlage


name: Norba SA,Route de Lausanne 46, 1610 Oron-la-Ville, Suisse

name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Joël Heinrich,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 68, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

title: Lot 30 - CFC 273.0 Portes coupe-feu en bois

description: Le lot « Portes en bois coupe-feu » comprend la réalisation (fourniture et la pose) de portes en bois coupe-feu. La quasi-totalité des portes, (sauf le portes pour les douches), doit résister au feu au moins pour 30 min. Elles doivent être munies de ferme portes pour protéger les couloirs des chemins de fuite. La maintenance sera effectuée en interne par les équipes des tpg donc aucun contrat de maintenance sera demandé.


name: Genossenschaft Anzeiger Langenthal und Umgebung und Anzeiger Oberaargau West AG

title: Druckauftrag, Vorstufe (Inhalte Print und Online) und Postaufgabe

description: Der Auftrag umfasst das Erstellen der Vorstufe, den Druck des Anzeigers Oberaargau aufgrund der von der Vorstufe elektronisch gelieferten PDF-Dateien, das Einstecken der gelieferten Beilagen, die Adressierung der persönlichen Exemplare sowie die Vorbereitung, den Transport und die fristgerechte Übergabe der Anzeiger an die Post. Anliefer- und Übergabeort wird in Absprache mit der Post festgelegt. Detailierte Spezifikationen siehe Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. Im Übrigen gelten die Ausschreibungsbedingungen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Kapazität/Produktionseffizienz: 20
Flexibilität/Terminvorgaben: 10
Qualität (z.B. FM-Raster, Farbregelung, etc) und Service-Umfang: 10
Nachhaltigkeit, Produktionsprozess: 20
Erläuterungen: Massgeblich für die Preisbewertung ist der Gesamtpreis. Der massgebende Gesamtpreis berechnet sich mit der Auflage von 42'700 Exemplaren zu 28 Seiten, 52 Ausgaben pro Jahr. Dieser ist auszuweisen.:
Weitere Details siehe Ausschreibungsunterlagen.:


name: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement

title: K46.461.01 / 2017 RRB-Nr. 816


name: Einwohnergemeinde,à l'attention de Ursula Rubin, Dorf 16, 3116 Mühledorf, Suisse, Téléphone: 031 781 12 55, E-mail:

title: Neugestaltung Auslauf Gerzensee

description: Erstellen Baupisten, Abtrag Kulturerde inkl. verteilen auf dem angrenzenden Kulturland, Aushubarbeiten (ca. 5'300m3 Seekreide, mit Transport in die Deponie des Unternehmers).


title: Lieferung von ICT-Infrastruktur für die Volksschulgemeinde Nollen

description: Lieferung von 29 Desktops, 170 Notebooks, 116 Tablets, 48 Tablet-Tastaturen und 34 Multifunktionscenters an vier Standorte


title: (b1304-16) Neubau eines Verwaltungsgebäudes (VWG) und Unterhalt bestehendes VWG auf dem Areal des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI) an der Sensemattstrasse in Mittelhäusern.

description: Das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) ist das Schweizerische Referenzlabor (Biosicherheit Stufe 4) für Diagnose, Überwachung und Kontrolle hochansteckender Tierseuchen. An den 1992 errichteten Gebäuden werden in den nächsten Jahren diverse grössere Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen ausgeführt. Im ausgeschriebenen Projekt A22 werden die bestehenden Elektrounterverteilungen unter laufendem Betrieb ausgewechselt. Ausgeschriebene Arbeitsgattung: BKP 231 Apparate Starkstrom BKP 232 Starkstrominstallationen Schaltgerätekombinationen A22 (RTR / HTL / HTT) Hierfür sind die entsprechenden Leistungen auszuführen: - Lieferung und Montage der im Leistungsverzeichnis aufgeführten SGK

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
Z1 Preis (exkl. MWST): 70
Z2 Qualifikation Unternehmung: 30
Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument „Bestimmungen Verfahren" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Einwohnergemeinde Steffisburg Abteilung Bildung

description: Die Schülerinnen und Schüler des Ortsteils Schwendibach sollen mittels Schulbus von verschiedenen Haltestellen im Ortsteil Schwendibach zu den verschiedenen Schulhäusern in Steffisburg transportiert werden. Weitere Details sind dem Dokument „Ausschreibung“ zu entnehmen.

title: Schülertransporte Gemeinde Steffisburg

street: Höchhusweg 5


description: L'État de Genève, soit pour lui la Direction générale des systèmes d'information et du numérique, souhaite acquérir une solution reverse proxy (WAF/WAM/ADC) qui corresponde aux meilleures pratiques et standards du marché et qui réponde aux besoins spécifiques de l'État de Genève.

title: Appel d'offres public pour le renouvellement de reverse proxy

description: L'État de Genève, soit pour lui la direction générale des systèmes d'information et du numérique, souhaite acquérir une solution reverse proxy (WAF/WAM/ADC) qui corresponde aux meilleures pratiques et standards du marché et qui réponde aux besoins spécifiques de l'État de Genève.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

e-Xpert Solutions SA

street: Chemin du Pont-du-Centenaire 109


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Erweiterung Vorfeld Werft und Instandstellung Werftvorplätze

description: Mit dem vorliegenden Projekt wird das Vorfeld Werft westlich der bestehenden Schallschutzhalle erweitert und die Werftvorplätze nordwestlich der Werft 3 instand gesetzt.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de HUG,Avenue de la Roseraie 70, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: Extension des baies de stockage existantes

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: MP 1767 St. Alban-Vorstadt, Ingenieurleistungen

description: Ingenieurleistungen SIA Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag / Teilphase 52 Ausführung / Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Schlüsselperson Gesamtprojektleiter (GPL): 30
Schlüsselperson Bauleiter (BL): 30


title: AU88 Umbau und Instandsetzung, BKP 233-01 Leuchten und Lampen

description: Gem. Ausschreibung

awardCriteriaDetails: Gem. Ausschreibung:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Einsatzzentrale Rettung, Neubau und Bestandsprojekt, BKP 271 Gipserarbeiten

description: Das Bauvorhaben "Einsatzzentrale Rettung, Neubau und Bestandsprojekt" bezweckt den Umbau und die Erweiterung der bestehenden Betriebsräume der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt. Dafür soll u.a. eine Aufstockung von ca. 500 m2 Fläche inkl. lokaler Anpassungen der darunter liegenden Geschosse erfolgen. Gleichzeitig erfolgen in den Bestandesflächen Umbau- und Sanierungsarbeiten. Das Projekt beinhaltet Gipserarbeiten im Innenraum, Neubau von LBW und Gipswandbauplatten sowie Ausbesserungen von bestehenden Putzflächen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Verschwiegenheitspflicht ATB 3: Vorhandene Haftpflichtversicherung ATB 4: Bestätigung Terminplan ATB 5: Sprachkenntnisse Schlüsselpersonen

awardCriteriaDetails: Preis: 100


description: Neuinstallation der abgehängten Metalldecken im Gebäude B Korridor und Sanitäranlagen. Neuinstallation im Gebäude C im Bereich der WC Anlagen, Vorplatz und Eingang.

description: Das Gebäude B vom EAZ in Schwarzenburg wird saniert und erhält in jedem Schulzimmer einen neuen Doppelboden, in Technikräumen einen Doppelboden speziell für Technikräume. Im Gebäude A wird ein Teil der Zimmer mit dem Doppelboden ausgestattet.

title: Weiterentwicklung und Sanierung EAZ Schwarzenburg, Submissionspaket 5

description: Im Gebäude A werden die Schulungszimmer saniert und aufgefrischt. Das Gebäude B erfährt eine Totalsanierung von Fassade, Fenster, Dach und wird im Minergie Standard ausgeführt. Eine Heiz- und Kühldecke wird installiert; ebenfalls eine Lüftung. Im Gebäude C sind alle Technikräume angesiedelt, die das komplette Areal erschliessen. Hier wird die Heizung ersetzt, die Kühlung für das Gebäude B erstellt und die Wasserverteilung angepasst. Damit der grosse Plenarsaal so genutzt werden kann, wie gewünscht wird die WC-Anlage und das Fluchttreppenhaus vergrössert. Im Gebäude D und E werden nur technische Erschliessungen im UG erstellt. Im Gebäude F und G werden Doppelzimmer in Einzelzimmer mit Nasszellen umgerüstet. Ebenfalls wird die neue Wäscherei im Kopfbau realisiert. Im Wohnhaus wird die heutige Abwartswohnung Totalsaniert mit Fenster, Fassade, Dach und innen neu konzipiert. Der Wohnungsteil rechts bleibt unverändert bestehen. Die Umgebung grösstenteils angepasst.

eligibilityCriteria: Keine. Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der Zuschlagskriterien

awardCriteriaDetails:
Z1: Angebotspreis:: 80
Z2: Referenzen:: 10
Z3: Termine:: 10


name: Service des bâtiments, à l'attention de Monsieur Pascal Solioz,Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: +41 32 717 7687, Fax: +41 32 717 7639, E-mail:

title: Transformation du Collège de la Promenade Sud à Neuchâtel - FENÊTRES

description: Remplacement des fenêtres existantes en gardant une partie des cadres, évacuation, transport, taxes, décharge. Fourniture et pose de nouvelles fenêtres en bois avec triple vitrage. Travaux en 3 étapes: démontage/évacuation - pose nouveaux cadres et protection avec panneaux bois ou feuille PE en lieu et place des verres - pose des vitrages et finitions.

eligibilityCriteria: Ne sont retenues que les offres émanant de soumissionaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quant à la nature du marché et qui respectent les usages locaux et paient des charges sociales conventionnelles.


name: Gemeinde Bergün Filisur, Dorfstrasse 38, 7477 Filisur

description: Lieferung GFK-Rohre und Formstücke

description: Lieferung Guss-Rohre und Formstücke

title: Lieferung Rohre und Formstücke

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.


name: LVPH architectes Sàrl, à l'attention de Barbara Caloz-Sartori,route du Stand 7a, 1142 Pampigny, Suisse, Téléphone: 0218004449, E-mail:

title: Projet Centre-village, Cressier. Requalification du centre historique.

description: Rénovation et transformation de 4 bâtiments existants et construction de 3 bâtiments neufs, accueillant 19 appartements, des locaux communs et une chapelle funéraire.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: 201 Baugrubenaushub.

title: Neubau Haus F / ZKI und Haus G / ZAP

description: 201 Baugrubenaushub.

Burkard Meyer Architekten BSA AG

street: Martinsbergstrasse 40


title: Neubau Schulhaus Haldenacher, Birmensdorf

eligibilityCriteria: 27.11.2015 Kosten: Keine


name: Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics KBOB

description: Assistance dans le (perfectionnement) développement des méthodes et outils de calcul des variations de prix dans le domaine de la construction (renchérissement précontractuel et contractuel) ainsi que révision des indices des associations. Rédaction de rapports d’experts et analyse de l’impact sur les questions de variations de prix et élaboration de mesures, le cas échéant, suite aux méthodes de travail numériques dans la planification et la construction (BIM). Soutien administratif du groupe spécialisé Variations de prix de la KBOB.

title: (b20041) Prestations de services relatives aux questions de variations de prix dans le domaine de la construction destinées à soutenir la KBOB

street: Fellerstrasse 21

Fuhr Buser Partner Bauökonomie AG

street: Kapellenstrasse 28


name: Tiefbauamt Basel-Landschaft Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur

title: Bubendorf-Ramlinsburg - Aufhebung „Bahnübergang Obertalhaus“ – neue Radroute und Hofzufahrt Baumeisterarbeiten

description: Hauptmengen: - Humusabtrag ca. 6‘500 m² - Humus anlegen ca. 4‘000 m2 - Belagsaufbruch ca. 770 m2 - Aushub ca. 4‘650 m3 - Aufschüttungen ca. 2‘100 m3 - Fundation liefern und einbauen ca. 2‘050 m3 - Belag liefern und einbauen ca. 700 to - Beton Bohrpfähle ca. 60 m3 - Beton Brücke ca. 90 m3 - Bewehrung ca. 15‘000 kg - Schalung ca. 205 m2 - Rückbau Brücke ca. 1 St

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: ZK : Preisangebot bereinigt: 100


name: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Micromanufacturing Science and Engineering Center (M2C)

description: L'EPFL entend acquérir un système de fabrication additive (AM) utilisant des poudres métalliques pour son centre de micro-fabrication (M2C) de l’Institut de micro-technique (IMT).L'équipement sera dédié à la recherche de pointe en AM avec la technologie de fusion de lit de poudres par laser (LPBF).En ce qui concerne les besoins de l'EPFL et les objectifs scientifiques du M2C, l'accent sera mis sur les domaines de recherche suivants:— l'exploration de nouveaux matériaux (par exemple métaux précieux, verres métalliques, alliages à mémoire de forme);— assurer un meilleur contrôle des microstructures au sein des matériaux;— explorer de nouvelles stratégies de conception et de fabrication;— améliorer la résolution des pièces fabriquées;— améliorer la reproductibilité des procédés LPBF;— développer les connaissances pour le transfert des ensembles de paramètres de fabrication à d'autres plates-formes de fabrication LPBF.

title: Système de fabrication additive utilisant des poudres métalliques

street: Rue de la Maladière 71b, CP 526


title: Neubau Schule Wiesental, BKP 261 Aufzüge

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Werkvertrags der KBOB.

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Fachkompetenz: 20


name: République et Canton de Neuchâtel SBAT Services des bâtiments

description: Travaux de remplacement des verres des fenêtres existantes, pose de nouvelles lucarnes y compris étanchéité et isolation afin d'augmenter les performances thermiques. (environ 100 fenêtres)

title: 221.0 Fenêtres

street: Rue de Tivoli 5


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1256) 609 609 location de spécialistes IT pour l'UPIC et l'OFIT 2012-2016

description: L’OFIT exerce ses activités dans les quatre champs stratégiques IT-consulting, IT-solutions, IT-infrastructure et IT-education et fournit des prestations de services dans les domaines solutions clients, solutions de gestion (SAP), cyberadministration, centre de calcul, bureautique, services de communication et IT-education.Rattaché administrativement au département fédéral des finances (DFF), l'OFIT a son siège principal dans la ville de Berne, dans le bâtiment connu sous le nom de "Titanic II". Il dispose de bureaux extérieurs répartis sur six différents sites, dont quatre se situent en ville de Berne, un à Köniz et le sixième à Genève. Pour assumer les tâches décrites, l’OFIT recherche des entreprises qui mettent à sa disposition du personnel pour la fourniture de services informatiques.L'unité de pilotage informatique de la confédération (UPIC) est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'information et de la communication (TIC) du conseil fédéral. Elle édicte à cet effet des directives à l'intention des unités administratives et gère de manière centralisée les services standard en matière de TIC. Ces services sont des prestations informatiques que les unités administratives de la Confédération utilisent dans une fonctionnalité et une qualité identiques ou semblables. L'UPIC coordonne en outre la collaboration entre la confédération, les cantons et les communes en ce qui concerne la cyberadministration et dirige la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information Melani.Le commettant est responsable de la justesse et de l’opportunité des mandats attribués et assume la responsabilité du résultat. Il se réserve le droit de surveiller et de contrôler les services à fournir.Profil des personnes / rôles: responsable de services TIC Senior: 32'000 hres gestionnaire de programme Senior: 20'000 hres spécialiste réseau Senior: 15'000 hres architecte réseau Senior: 8'000 hres business engineer senior: 25'000 hres ingénieur système TIC senior: 22'000 hres consultant TIC senior: 20'000 hres responsable qualité TIC senior: 14'000 hres spécialiste système TIC senior: 25'000 hres ingénieur de test TIC senior: 14'000 hres responsable de sécurité TIC senior: 6'000 hres administrateur de base de données: 4'000 hres développeur d‘applications: 4'000 hres.

ITech Consult AG

street: Zugerstrasse 76b

ITS information technologie services SA

street: c/o Claude Coquoz

Unisys (Schweiz) AG

street: Zürcherstrasse 59-61

GHR Global Human Resources Ltd

street: Blegistrasse 13


title: Geriatrische Klinik St. Gallen / Sanierung und Erweiterung SKP 112 Rückbau Altlasten


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

title: IWB, Elektroinstallationen von Hausanschlusskasten bis Elektroverteiler

documentType: cancellationDetails

description: Wegen Ersatzmassnahmen benötigt IWB die Verlegung und Montierung der Elektroleitungen von Hausanschlusskasten (HAK) bis Elektroverteiler. Der Auftrag ist in 3 Lose aufgeteilt, pro Anbieter können mehrere Lose angeboten werden.

eligibilityCriteria: - Einhaltung der allgemeinen Teilnahmebedingungen gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Schlüsselpersonal: 20
Referenzen Unternehmung: 20
Preis: 60
Schlüsselpersonal: 20
Referenzen Unternehmung: 20


title: Sanierung Gemeindehaus Muri bei Bern

description: Die Gemeindeverwaltung Muri plant die Sanierung des Gemeindehauses an der Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, inkl. Erneuerung der gesamten Beleuchtung. Die geplante Ausschreibung umfasst die Lieferung der benötigten Leuchten. Die Installation und Montage der Leuchten wird durch die beauftragte Elektrounternehmung erfolgen. Die Lieferung soll den technischen Vorgaben vollumfänglich entsprechen. Details und Ausführung gemäss Leistungsverzeichnis. Planung / erste Angaben ab März 2024, Ausführung ab Januar 2025

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das IVöBG, Berner Gesetz vom 08.06.2021 über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (BSG 731.2), die IVöBV, Berner Verordnung vom 17.11.2021 zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (BSG 731.21) und die IVöB (Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15.11.2019) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Fachkompetenz: 30
Kreislaufwirtschaft / Nachhaltigkeit: 10
Erläuterungen: Bewertung des Preises::
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode: Das Angebot mit dem tiefsten gültigen Preis erhält die maximale Punktzahl 5. Angebote, die 50% oder mehr vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwischen werden die Punktzahlen (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben und mit der:
Bewertung der Fachkompetenz (Referenz Unternehmung)::
Zwei ausgeführte Referenzobjekte der Unternehmung, welche in den letzten ca. 10 Jahren realisiert wurden und mit der gegebenen Aufgabenstellung vergleichbar sind (insbesondere bezüglich Sanierung von Büro- und Verwaltungsgebäuden). Für die Angaben ist das Formular 3 (Angebot) zu verwenden:
Bewertung Kreislaufwirtschaft / Nachhaltigkeit::
Der Anbieter erläutert auf maximal einer A4-Seite Möglichkeiten zur Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft. Bewertet durch den Auftraggeber werden der Innovationsgehalt der aufgeführten Möglichkeiten, welche in den Leistungen des vorliegenden Projektes eingebaut werden können.:
Die Bewertung der Fachkompetenz und der Kreislaufwirtschaft / Nachhaltigkeit wird in Schritten von 0.5 Noten bewertet.:
Weitere Erläuterungen zu den Zuschlags- und Eignungskriterien sind in den Ausschreibungsunterlagen zu finden.:


description:
Hochbau Stadt Bern beabsichtigt, die bauherrenseitige Projektleitung definierter Bauvorhaben durch externe Fachleute ausüben zu lassen (Übernahme der Bauherrenfunktion). Daneben können auch bauherrenseitige Sonderaufgaben im Planungs- und Baubereich anfallen.
Zum Überbrücken von personellen Engpässen werden maximal 8 Planungs- und Baufachleute, die bei verschiedenen Firmen in Anstellung sein können, für eine gewisse Zeit „ausgemietet“. Die Entschädigung erfolgt nach Aufwand auf Basis der vorgelegten Stundennachweise.

title: Externe Unterstützung für Projektleitungsaufgaben von Hochbau Stadt Bern. Ab 1.7.2017 bis 30.6.2021 mit Option um Verlängerung um maximal 2 x 1 Jahr.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33


name: CLR architectes sa, à l'attention de Gilbert Russbach,rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: SAP - Ecole "Le Sapay" / Travaux de carrelage et faïences piscine et gym

description: Construction d'une école primaire


name: Département des finances et de l'énergie (DFE)

description: cfc 261 Ascenceurs

description: cfc 172 Enceinte de fouilles cfc 176 Épuisement des eaux cfc 171 Pieux

description: 201.1 Terrassement

title: Construction du nouveau Lycée Collège au Cours Roger Bonvin à Sion

description: Construction du nouveau Lycée-Collège au Cours Roger Bonvin Volumes / Surfaces plancher (selon SIA 416) 105'800m3 / 23'100 m2 Niveau salle de gymnastique (semi enterrée), Niveau d'entrée, 2 niveaux sur entrée, niveau partielle sur toiture.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.

awardCriteriaDetails: Conformément aux critères cités dans les documents::


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle,à l'attention de --, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, Téléphone: 061 552 66 06, Fax: --, E-mail:

title: Sekundarschule Binningen-Bottmingen Sanierung 2. Etappe, Phase 2 / Raffstoren

description: Ersatz von Raffstoren im Rahmen der Sanierung der 2. Etappe, Phase 2 der Sekundarschule Binningen-Bottmingen.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 70
ZK 2: Referenzen des Anbietenden (Qualität): 30


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N08, 110042, VAS ALPNS, extension, bretelle d'accès complète Alpnach Sud/auteur du projet pour les phases du projet d'exécution (selon la législation sur les routes nationales) jusqu'à la mise en service incluse.

street: Brühlstrasse 3

Lombardi SA Ingegneri Consulenti

street: Winkelriedstrasse 37


name: amoba baumanagement gmbh, furkastrasse 21, 3900 brig, Suisse, Téléphone: 027 945 19 19, E-mail:

title: Neubau Hochschulcampus Brig-Glis

description: 900 Möblierung

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Coutaz SA,Chemin de l'Ile d'Epines, 1890 St-Maurice, Suisse

description: Etablissement horticole, serre de la Karma Rénovation des installations de chauffage

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Atelier d'Architecture A3 SA,Rue de la Condémine 56, 1630 Bulle 2, Suisse

title: CFC 230 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

description: CFC 230 Installations électriques. Rénovation du bâtiment, des niveaux sous sol à combles avec réhaussement d'un ascenseur d'un niveau. Travaux par étape: - Etape 1 : niveau comble et niveau + 3 - Etape 2: niveau +2 et niveau +1 Durée des travaux par étape: - Etape 1: 5 mois - Etape 2 : 5 mois


name: Dominique Rosset SA, à l'attention de Georges Nemeshazy,Route du Petit-Moncor 19_CP21, 1752 Villars-Sur-Glâne 1, Suisse, Téléphone: +41 26 422 02 02, Fax: +41 26 422 02 09, E-mail:

title: Extension Sous Ville _ aménagements extérieurs

description: L'appel d'offre concerne la réalisation des aménagements extérieurs / routes et places

eligibilityCriteria: Seules les sociétés ou les entreprises dont le siège se trouve en Suisse ou dans des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accès à leurs marchés publics sont autorisées à cet appel d'offre et pour autant qu'elles possèdent la capacité, les moyens, l'expérience à élaborer des plans d'exécution et à exécution les travaux d'aménagements extérieurs / routes et places


name: d4 atelier d'architecture, à l'attention de Dominique Dériaz,Avenue de Rumine 9, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 318 42 42, Fax: 021 318 42 43, E-mail:

title: CYCLE D'ORIENTATION de la VEVEYSE - Transformation et agrandissement du C.O.

description: L'Association a décidé, afin de répondre à ses besoins futurs, de transformer son école de Châtel-St-Denis. Les bâtiments, construits au début des années 1970, n'étant plus en adéquation avec la nouvelle pédagogie, et les besoins en locaux d'enseignement devenant urgents, l'Association a décidé d'entreprendre cet important projet. Pour des raisons de gestion des coûts et d'organisation du chantier, l'hypothèse envisagée serait une réalisation en deux étapes. En effet, l'Association souhaite maintenir en fonctionnement le bâtiment Sud le temps de la construction des bâtiments Est et Ouest afin de limiter les installations provisoires qui seront nécessaires aux activités d'enseignements.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents de l'appel d'offres.


name: ARGE RMSS – Renato Maurizio Architekten AG, Schmid Schärer Architekten GmbH c/o Renato Maurizio Architekten AG

description: Pflegezentrum Promulins Samedan – BKP 228.3 Sonnenstoren.

street: Via Ca d'Castell 4


name: RECATEC - CPA SA,Route en Rambuz13, 1037 Etagnières, Suisse

name: Patrick Minder Architecte / Dolci Architectes, à l'attention de Gael Girardet,Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 424 14 14, E-mail:

title: EMS CSSC à Sainte-Croix

description: Agencement en acier inoxydable

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: swissbroke AG Ziegelbrücke,à l'attention de Herr Martin Trümpi, Turbinenweg 6, 8866 Ziegelbrücke, Suisse, Téléphone: 055 617 22 44, Fax: 055 617 22 28, E-mail:

description: Krankentaggeld-Versicherung nach VVG

title: Submission Personenversicherungen

description: Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG und Unfallzusatzversicherung gemäss VVG sowie Krankentaggeld-Versicherung nach VVG für das gesamte Personal der Alters- und Pflegeheime Glarus Süd


title: (b21031) Bern, Guisanplatz 1, Arealausbau 2. Etappe / BKP 211

description: L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) construit en plusieurs étapes un nouveau centre administratif à la Guisanplatz 1, à Berne. Les bâtiments 1, 1A et 1B ont été construits au cours de la première étape. Au cours de la 2e étape, un autre bâtiment administratif, le bâtiment 1D, sera construit, en respect des normes du standard Construction durable Suisse (SNBS) et du label MINERGIE-P-ECO®. Les coûts de construction sont estimés à environ 100 millions de francs.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Beschaffungsverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Preis: 75
ZK 2 Fachkompetenz Schlüsselperson:
- ZK 2.1 Gesamtprojektleiter/in (Baustellenchef/in): 3
- ZK 2.2 Bauführer/in: 2
ZK 3 Organisation und Terminprogramm: 5
ZK 4 Projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem (PQM): 5
ZK 5 Nachhaltigkeit: 5
ZK 6 Qualitätsnachweise:
- ZK 6.1 Oberflächen: 2
- ZK 6.2 Genauigkeit: 3
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "K1P41_F11d_BKP 211_Bauleistung Bestimmungen WTO offen" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Zanini-Baechli & Associés Ingénieurs Conseils SA

title: Pouvoir judiciaire - SPEC_Allobroges.

description: Fourniture et pose d'une installation d'extinction d'incendie par brumisation.

street: 36 avenue Ernest Pictet


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

description: BKP 335.2 Brandmeldeanlagen: Lieferung und Inbetriebnahme einer Brandmeldeanlage mit Vollschutz für den gesamten Neubau gemäss VKF-Richtlinien

description: BKP 231.2 Schaltgerätekombinationen: Lieferung und Montage der Niederspannungs-Hauptverteilung und sämtlicher Unterverteilungen

description: BKP 331.41 Notstromdieselanlage: Installation und Inbetriebnahme einer Notstromdieselanlage mit Netzsynchronisation und sämtlichem Zubehör

description: BKP 331.43 USV-Anlagen: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der USV-Anlagen

title: Erneuerung und Erweiterung des Spitals Grabs

description: Das Spital Grabs wird in mehreren Etappen neu erstellt. Dabei weicht das bestehende Spital einem Ersatzneubau. Der Spitalbetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Mit dieser Publikation werden folgende Arbeitsgattungen ausgeschrieben: BKP 231.2 Schaltgerätekombinationen BKP 331.41 Notstromdieselanlage BKP 331.43 USV-Anlagen BKP 335.2 Brandmeldeanlagen

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Groupe de mandataires Banquet P/A Pragma Partenaires SA, Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne

description: Installations de chauffage et froid

title: Campus santé - C4

description: Installations de chauffage et froid

street: Place de la Riponne 10


name: Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

description: Développements, adaptations, mises en service de places de mesure ainsi que soutien pour les logiciels LabView dans les différents domaines de la métrologie.

title: LabView Entwickler

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Lindenweg 50

Kubes GmbH

street: Nägelimoosstraße 3


title: Submission CISCO ASR Router

description: Beschaffung von CISCO ASR 903, CISCO ASR 920, Grand Master Clock sowie Patchkabel zugunsten POLYCOM Backbone Teilnetz Zürich.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Wartung und Support, Leistungsfähigkeit Anbieter: 20
Referenzen: 20


description: Totalunternehmer für die schlüsselfertige und funktionstüchtige Lieferung eines Pavillons für multifunktionale Schulnutzung inkl. Vorbereitungen und Baueingabe, Dimensionierung und Realisierung der Werkleitungsanschlüsse.

title: Pavillon

Einwohnergemeinde Oberbipp

street: Kirchgasse 5


name: Thomi + Co AG,Ruetschelenstrasse1, 4932 Lotzwil, Suisse

title: Sicherheitsschuhe (Si-Schuhe)

description: Im Rahmen des Projektes «Sicherheitsschuhe (Si-Schuhe)» sollen geeignete Anbieter evaluiert werden, welche die Anforderungen der Post CH AG gemäss detailliertem Anforderungskatalog zu bestmöglichen wirtschaftlichen Bedingungen erfüllen. Hauptaufgaben des Anbieters sind die Lieferung von Sicherheitsschuhen und die persönlichen Anproben vor Ort in den Dienststellen. Das anzubietende Sortiment muss 20 unterschiedliche Modelle Sicherheitsschuhe der Kategorie DIN EN ISO 20345-S1-S2 (geschlossener Fersenbereich) umfassen. Für weitere Details verweisen wir auf die Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit (Preise): 50
Erfüllung der Anforderungen: 35
Erfüllung der Anforderungen des Tragetests: 12
Transparenz und Qualität des Angebotes: 2


name: Burkard, Bissig & Partner Architekten AG

title: (b16020) Für die Teilsanierung (Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten) des Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) in Zollikofen, wird ein Generalplanerteam gesucht.

description: Bei der bevorstehenden Teilsanierung des Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) handelt es sich vor allem um Unterhaltsarbeiten bei den Elektroanlagen (Totalersatz HV, UV und Beleuchtung) und um Erneuerung der Bodenbeläge inkl. Schallschutz-Verbesserung bei den Schulräumen sowie diverse Instandsetzungsarbeiten bzw. Rückbauarbeiten von nicht mehr benötigten Anlagen und Einrichtungen. Zudem ist vorgesehen, die Heizzentrale zu sanieren und dem „Nahwärmeverbund Zollikofen Nord“ anzuschliessen..Die Projektierung der Unterhalts- Instandsetzungs- und Rückbaumassnahmen inkl. Baugesuch soll bis Ende November 2016 erfolgen. Die Realisierung ist in den Sommer- und Herbstferien, in 1-2 Jahresetappen ab 2017, bei teilweise laufendem Betrieb (Institutsbetrieb ohne Unterricht) vorgesehen.Die Generalplanerleistungen umfassen die Teilleistungen gemäß LM Ordnung SIA 112 die Phasen 32, 33, 41, 51, 52 und 53. Vom Generalplanerteam wird eine umfassende Planung des Projektes verlangt.Der Generalplanerteam integriert im Angebot sämtliche Dienstleistungen für folgende Arbeitsgattungen:— BKP 291 Architekt (Federführung mit Generalplanerfunktion);— BKP 293 Elektroingenieur;— BKP 294 HLKK Ingenieur;— BKP 298 Gebäudeautomationsingenieur (MSRL).

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

street: Thunstraße 86


description: Das Universitätsspital sucht für kaufmännisch und gesundheitsökonomisch relevante Fragestellungen einen externen Beratungspartner zur Unterstützung des Management-Teams. Es soll eine Rahmenvereinbarung für den Zeitraum von 3 Jahren, mit der Option auf Verlängerung um zweimal ein Jahr, abgeschlossen werden.

title: Beratung USZ und USZ Flughafen

Universitätsspital Zürich SCM/Einkauf

street: Rämistrasse 100

2perspectives GmbH

street: Von-Prant-Strasse 14

countryName: DE


title: Submission Ärztedienstleistungen

description: Medizinische Dienstleistungen im Bereich FU, HEF sowie B/U bestehend aus - der Entgegennahme der polizeilichen Anrufe - dem Aufgebot von dem Anbieter administrativ unterstellten, fachlich kompetenten Ärztinnen und Ärzten oder Psychiaterinnen und Psychiatern, die rasch an den Einsatzort ausrücken, um eine FU oder HEF abzuklären/zu bescheinigen und/oder die Abnahme von B/U durchzuführen sowie - das Tragen des Inkassorisikos bei FU-Prüfungen (die Rechnungen für HEF-Prüfungen resp. B/U-Proben können der Stadtpolizei eingesendet werden).

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich Koordinierte Beschaffung

description: Lieferung von Produkten im Bereich Milchprodukte und Eiprodukte.

title: Warengruppe Milchprodukte und Eiprodukte

street: Walchestraße 31

Emmi Frisch-Service AG

street: Gaswerkstraße 6/8


name: HOLINGER AG,Bahnhofquai2, 4601 Olten, Suisse

title: Evaluation des dangers et risques concernant les dangers naturels sur les routes nationales – lot 48: Hirzel - Brüttisellen - Reichenburg & Niederurnen - Glarus

description: Das Los 48 umfasst die folgenden Strecken (gemäss Perimeterplan): - 48a: N14 Baar - Hirzel - Wädenswil - 48b: N15 Brüttisellen - Wetzikon - Hinwil - 48c: N15 Hinwil - Jona - 48d: N15 Jona - Schmerikon - Reichenburg - 48e: N17 Niederurnen - Glarus Für Los 48 sind die Hauptprozesse Sturz (Fels- und Eissturz), Rutschungen, Hochwasser/Murgang, Einsturz/Absenkung und Lawinen zu untersuchen. Die Beurteilung und Analyse wird gemäss dem Dokument ASTRA "Risikokonzept Naturgefahren Nationalstrassen - Methodik für eine risikobasierte Beurteilung, Prävention und Bewältigung von gravitativen Naturgefahren auf Nationalstrassen (Ausgabe 2012 V2.10) ausgeführt.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS, GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
1.1) Angebotstotal inkl. Nebenkosten, Rabatt und MWST,: 20
1.2) Plausibilität der Stundenanzahl und -verteilung auf die eingesetzten Personen im Hinblick auf die vorliegenden Arbeiten/Prozesse,: 20
ZK 2: AUFGABENANALYSE UND VORGEHENSVORSCHLAG, GEWICHTUNG 30%: unterteilt in::
2.1) Aufgabenanalyse: Neben der Aufgabenanalyse für das Untersuchungsgebiet sind die zu untersuchenden Prozessquellen tabellarisch je Naturgefahrenprozess aufzulisten. Die Prozessquellen sind durchzunummerieren und mit einem Flurnamen zu bezeichnen. Die Bearbeitung der historischen Ereignisse ist aufzuzeigen. Die Prozessquellen sind in Bezug zur Methodik und Risikoanalyse zu erbringen und offene Fragen / Vorbehalte sind aufzuschreiben,: 20
2.2) Vorgehensvorschlag::
ZK 3: SCHLÜSSELPERSONEN, GEWICHTUNG 30%::
Referenzen in Bezug zur Aufgabe resp. zu den Aufgaben im Projekt und deren Aktualität. Pro Schlüsselperson resp. Hauptprozess sind zu erbringen: 2 unterschiedliche Referenzobjekte in den letzten 10 Jahren, in mindestens gleicher Funktion, mit vergleichbarer Komplexität und im entsprechenden Aufgabenbereich. Sofern Phase 1 und Phase 2 bei laufenden Losen zur Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend Naturgefahren auf Nationalstrassen als Resultate abgegeben worden sind, wird diese Arbeit als Referenz anerkannt und bewertet. Es darf sich nur 1 Referenz pro Person auf die Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse Nationalstrassen betreffend Naturgefahren beziehen.:
Für Referenzen und Schlüsselpersonen wird festgelegt: (a) Die Benennung derselben Referenzen für mehrere Bereiche und mehrere Personen ist möglich, sofern die entsprechenden Aufgabenbereiche abgedeckt sind. (b) Die Besetzung der Projektleitung und Projektleitung-Stv. durch dieselbe Person ist nicht gestattet. (c) In allen anderen Fällen ist die Besetzung von mehr als einer Funktion durch dieselbe Person möglich.:
*Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktion ausüben: Projektleitung (für alle Prozesse gemeinsam), Projektleitung-Stv. (für alle Prozesse gemeinsam), Verantwortliche je Hauptprozess (Lawinen, Sturz, Hochwasser/Murgang, Rutschung, Einsturz/Absenkung) und Verantwortlicher für Risikoanalyse (für alle Prozesse gemeinsam).:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: 0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe 1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug 3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut 5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Politische Gemeinde Rüti ZH Finanzverwaltung

description: Krankentaggeld-Versicherung für das Personal der Politischen Gemeinde (inkl. Mitversicherte Institutionen Schulgemeinde, Forstrevier Rüti-Wald-Dürnten und Sicherheitszweckverband Bachtel)

title: Krankentaggeld-Versicherung

street: Breitenhofstraße 30


name: ETAT DE VAUD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL),Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 7474, Fax: 021 316 7347

title: Lausanne, Collonges 2, bâtiment Fréminet

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer de 5'168 m2

eligibilityCriteria: Conformément aux justificatifs requis dans le dossier.


name: Audio-Video G+M AG,Via Industria, 6814 Lamone, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune, à l'attention de "Nicht öffnen - Offertunterlagen, EP Rubigen–Thun Nord / Thun Nord–Spiez, Los 51 Videoanlage",Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: EP Rubigen–Thun Nord / Thun Nord–Spiez, Los EH Mitte 51 Videoanlage Das Los 51 umfasst die Lieferung und Montage der Videoanlage im Tunnel Allmend und auf der offenen Strecke zwischen Rubigen und Thun Süd.

description: Die Nationalstrasse N06 zwischen Rubigen und Spiez wurde anfangs der 70er-Jahre erstellt. Viele Anlageteile sind technisch veraltet und müssen erneuert werden. Im Rahmen des Projekts RUTS wird mit einer Gesamtinstandsetzung (Bau sowie Betriebs- und Sicherheitsausrüstung) die Anpassung an die heutigen Anforderungen erstellt und die Gebrauchstauglichkeit der gesamten Strassenanlage inkl. BSA für eine weitere Betriebszeit von 15–20 Jahren gewährleistet. Das Los EH Mitte 51 beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Leistungen: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Videoanlage in folgenden Inventarobjekten: • Muri–Rubigen (02.06.32.90.03) - Kamera km 12.3 (Blickrichtung Bern) inkl. Signalmast - Kamera km 12.6 (Blickrichtung Zweisimmen) inkl. Signalmast • Rubigen–Kiesen (02.06.36.890.01) - Kamera km 15.2 (Blickrichtung Zweisimmen) inkl. Signalmast - Kamera km 21.5 (Blickrichtung Zweisimmen) inkl. Signalmast • Kiesen–Thun Nord (02.06.36.890.02) - Kamera km 25.8 (Blickrichtung Bern) • Tunnel Allmend und Vorzonen (02.06.40.891.01) - 11 Kameras Tunnelröhre Zweisimmen - 11 Kameras Tunnelröhre Bern - 3 Kameras Vorzone Nord - 3 Kameras Vorzone Süd - 7 x Einbau Videokomponenten in die Alarmkästen der SOS-Nischen Tunnelröhre Bern - 7 x Einbau Videokomponenten in die Alarmkästen der SOS-Nischen Tunnelröhre Zweisimmen - Zentrale Süd: 1 Schrank Anlagensteuerung, Bildspeicher- und Bildauswertungssystem 1 x Einbau Videokomponenten in den Schrank Kommunikationsnetzwerk - Zentrale Nord: 1 x Einbau Videokomponenten in den Schrank Kommunikationsnetzwerk • Begleitung umfangreicher Tests • Schulung und Dokumentation zum eigenen Lieferumfang • Koordination / Schnittstellen zu anderen Projektbeteiligten • Teilnahme an Sitzungen inkl. Protokollführung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5:


name: Stadt St.Gallen - Direktion Planung und Bau

title: Primarschule Riethüsli, Neubau Schulanlage BKP 228.3 (Vertikalmarkisen)

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: 723.11 Sagognerstrasse Belagsarbeiten

description: Baugrubenaushub//Hinterfüllung 650 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 550 m3; Belag fräsen 5'200 m2; Asphaltarmierung 5'200 m2; AC T 16 N 650 t; AC T 22 N 170 t; AC 8 N 400 t; Schächte 14 St


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description:
Ingenieurleistungen:
Die Ausschreibung beinhaltet die Erarbeitung des Maßnahmenprojektes, die Durchführung der Ausschreibung und Realisierung der Instandsetzung der beiden Rampenbrücken 1.526 / 1.527 auf der A22 Umfahrung Liestal. Es sind die Leistungen für die Phasen 32, 41 und 51 bis 53 zu erbringen.
Gemäß SIA-Normen 103 und 112 umfassen die Leistungen zusammengefasst folgende Punkte:
— Erstellung des Maßnahmenprojektes mit Kostenvoranschlag und Bauablauf;
— Erstellung der Unterlagen für die Ausführung, Kosten optimieren, Bauabläufe festlegen (Bauphasenplanung) und Termine definieren;
— Koordination mit den Nachbarbaustellen;
— Ausschreibungsunterlagen für den Unternehmer erstellen und Vergabe der Bauarbeiten durchführen;
— Das Bauwerk gemäß Vertrag/Pflichtenheft instand setzen;
— Bauwerk in Betrieb nehmen, Mängel beheben, Schlussabrechnung erstellen und Abgabe der Pläne des ausgeführten Werkes.
Die Koordination mit allen Beteiligten und Betroffenen gehört ebenfalls zu den ...

title: A22 Umfahrung Liestal; Instandsetzung Rampenbrücken; Objekte Nr. 1.526 und Nr. 1.527 / Projektingenieur.

description:
Ingenieurleistungen:
Die Ausschreibung beinhaltet die Erarbeitung des Massnahmenprojektes, die Durchführung der Ausschreibung und Realisierung der Instandsetzung der beiden Rampenbrücken 1.526 / 1.527 auf der A22 Umfahrung Liestal. Es sind die Leistungen für die Phasen 32, 41 und 51 bis 53 zu erbringen.
Gemäß SIA-Normen 103 und 112 umfassen die Leistungen zusammengefasst folgende Punkte:
— Erstellung des Maßnahmenprojektes mit Kostenvoranschlag und Bauablauf;
— Erstellung der Unterlagen für die Ausführung, Kosten optimieren, Bauabläufe festlegen (Bauphasenplanung) und Termine definieren;
— Koordination mit den Nachbarbaustellen;
— Ausschreibungsunterlagen für den Unternehmer erstellen und Vergabe der Bauarbeiten durchführen;
— Das Bauwerk gemäß Vertrag/Pflichtenheft instand setzen;
— Bauwerk in Betrieb nehmen, Mängel beheben, Schlussabrechnung erstellen und Abgabe der Pläne des ausgeführten Werkes.
Die Koordination mit allen Beteiligten und Betroffenen gehört ebenfalls zu den ...

street: Rheinstrasse 29


description: Gemäß Leistungsverzeichnis Anhang B.

title: Erweiterung Schulanlage Grentschel Lyss; Montagebau in Holz

description: Gemäß Leistungsverzeichnis Anhang B.

Abteilung Bau + Planung

street: Bahnhofstrasse 10


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Immobilien

title: Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ), Ostermundigen, Baumeister

description: Simap 11.05.2016

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1 Preis::
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,: 70
ZK 2 Risikoanalyse:
Risikoanalyse:
• Beschrieb techn. Umsetzung:
• Technische Risiken:
• Organisatorische und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max. 3 A4, einseitig bedruckt):
ZK 3 Terminprogramm:
Plausibilisiertes Terminprogramm:
• Graphisches Terminprogramm mit Meilensteinen:
• Stabilität des Terminprogramms bezüglich Terminrisiken:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
(max. 1 A4, einseitig bedruckt):
ZK 1 Preis::
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,: 70
ZK 2 Risikoanalyse:
Risikoanalyse:
• Beschrieb techn. Umsetzung:
• Technische Risiken:
• Organisatorische und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max. 3 A4, einseitig bedruckt):
ZK 3 Terminprogramm:
Plausibilisiertes Terminprogramm:
• Graphisches Terminprogramm mit Meilensteinen:
• Stabilität des Terminprogramms bezüglich Terminrisiken:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
(max. 1 A4, einseitig bedruckt):


name: SILL Société immobilière lausannoise pour le logement SA

title: ENC_AO_CFC 211.1 — échafaudages.

description: En Cojonnex.Construction de 3 immeubles de logements et de 1 parking.

street: Rue Haldimand 17


name: Agrigenève,15 rue des Sablières, 1217 Meyrin (Satigny), Suisse

name: Direction générale de l'agriculture, à l'attention de Céline Krebs,ch. du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse, Téléphone: 022.388.71.71, Fax: 022.388.71.99, E-mail:

title: Tenue du secrétariat administratif de la Commission foncière agricole

description: L'objet du marché consiste en la tenue du secrétariat administratif de la Commission foncière agricole par une personne permanente travaillant environ 60 à 80 heures par mois. Le mandataire sera notamment chargé des tâches de secrétariat suivantes : préparation des dossiers destinés à être soumis à la commission; préparation des séances de la commission; dactylographie; prise de PV; permanence téléphonique pour le public; photocopies, envois, classement et archivage des décisions de la commission; etc.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: BKP 421 Umgebung: KITA KIGA Breitestrasse Hinwil

description: Umgebungsarbeiten für Kindergarten und Kindertagesstätte

awardCriteriaDetails:
Preis: 55
Termine: 15
Kompetenz: 20
Lehrlinge: 10


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Instandsetzung und Umbau Sekundarschule Rheinpark Birsfelden, Bedachungsarbeiten

description: - Kompletter Rückbau bestehendes Flachdach Klassentrakt, Sanierung von 950 m2 - Punktuelle Flachdachsanierung Turnhallentrakt und Aulatrakt

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 100