name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rénovation partielle de la piscine de Pâquis-centre - 1455 Fourniture et pose de fonds mobiles de piscine

description: Fourniture et pose de fonds mobiles de piscine - CFC 365 Estimation : CHF 370'000.- à 600'000.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Gemeinde Wettingen, Bau und Planungsabteilung

description: Die Arbeiten beinhalten BKP 283 Deckenbekleidung in Metall, NPK 653 Deckenbekleidungen und Diverse, Metalldecken Perimeter mit Hallenbadklima, Metalldecken mit Streulochung Spezialausführung, Metalldecken für Erdbebensicherungen und Verankerungen, im Hallenbad HERADESIGN Akustikdecken im Verbund, Diverse RWA und Oblichteinfassungen.

scheme: CPV

title: Sanierung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard BKP 283 Deckenbekleidung in Metall

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

street: Alberich Zwyssig-Straße 76

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Chillemie & Cie S.A.,Rue St-Léger 2 bis, 1211 Genève 2, Suisse

name: burckhardt+partner SA, à l'attention de Quoc-Dung Dang,Avenue Industrielle 14, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 308 14 00, Fax: 022 308 14 01, E-mail:

documentType: awardNotice

title: Construction d'un immeuble HBM

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


description: — Das Verwaltungsgebäude sinergia wird in Minergie P ECO Standard geplant und ausgeführt, inkl. Zertifizierung. — Drei Personenaufzüge Nutzlast je 1 000 kg. — Ein Warenaufzug Nutzlast 1 600 kg. — Anzahl Stationen 7 – 9 Stk. teilweise gegenseitig, Hubhöhe bis 31,5 m.

title: Neubau Verwaltungszentrum sinergia, Chur / BKP 261 Aufzüge (Personen- und Warenaufzug).

Hochbauamt Graubünden

street: Loëstrasse 32


name: Rolf Eschmann SA, à l'attention de M. Claude Ciocchi,Rue du 23-Juin 37, 2830 Courrendlin, Suisse, Téléphone: 079 324 72 58, Fax: 032 435 56 79, E-mail:

title: Muriaux -1ère étape de chemins

description: Réfections de chemins AF: Chemins 12, 14, 17, 20, 103, 115, 116 et 131 Chemins bitumé: env. 6'800m Bovi-stop: 1 pièce

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Neubau Poschiavinobrücke Miralago, km 51.120

description: Gemäss Beilagen. Hauptkubaturen: - Rückbau best. Stahlbrücke 15 t - Baustahl 186 t - Oberflächenschutz 600 m2 - Abdichtung Dünnschichtbelag 160 m2 - Brückenlager 4 St. - Brückengeländer 140 m1

eligibilityCriteria: Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: DTEE — SRTCE — section logistique d'entretien

description: Fourniture de 2 véhicules porte-outils lourds (châssis cabine) — RC.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

street: Pont des Iles 8

Garage Saurer SA

street: Rue des Peupliers 14


description: Der Strukturwandel verändert die Wirtschafts- und Arbeitswelt. Dies zeigt sich etwa in Form einer Verlagerung der Beschäftigung vom Industriesektor zum Dienstleistungssektor sowie in einer starken Bildungsintensität des Beschäftigungswachstums. Ein Haupttreiber des Strukturwandels ist der technologische Fortschritt. Dieser wird aktuell wesentlich von der Digitalisierung angetrieben. Die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie die Fortschritte in der Robotik haben einen erheblichen Einfluss auf das Tätigkeitsspektrum vieler Berufe. Dies verändert die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen und Qualifikationen, die Berufsbilder, die Abgrenzung zwischen den Berufsfeldern sowie die Durchlässigkeit zwischen den Berufen. Da die nötigen Anpassungen Zeit erfordern, kann es unter Umständen zu einem kurz- bis mittelfristigen Mismatch zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage kommen. In einem sich schnell verändernden Arbeitsmarkt gewinnen der kontinuierliche Erwerb von arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen und Fähigkeiten sowie die inhaltliche Anpassung bestehender Ausbildungsgänge an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund besteht ein vertiefter Analysebedarf in Bezug auf die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen der vom Markt nachgefragten Qualifikationsanforderungen und Kompetenzen (skills). Das SECO möchte deshalb in eine Studie in Auftrag geben, in welcher folgende Forschungsfragen beantwortet werden: 1. Wie haben sich die Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt über die letzten 5 bis 10 Jahre verändert? Welches waren die treibenden Faktoren? 2. Kann eine Anpassung der Kompetenzen der Beschäftigten an die vom Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen beobachtet werden? Mit welcher zeitlichen Verzögerung tritt diese Anpassung ein? 3. Wie findet die Anpassung der angebotenen Kompetenzen aktuell statt? Ist ein Mismatch zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage zu beobachten? Die Studie sollte auf die Frage eingehen, welche Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt – vor allem im Zusammenhang mit dem Aufkommen von neuen IKT-Technologien – an Stellenwert verloren haben, und welche wichtiger geworden sind. Es sollte sichtbar werden, wie sich die Nachfrage nach bestimmten Kompetenzen entwickelt hat und welche Faktoren diese Entwicklung angetrieben haben. Ein möglicher Ansatz wäre beispielsweise, den Wandel der Kompetenzanforderungen anhand von konkreten Berufsbildern aufzuzeigen. Neben einer Aufarbeitung der aktuellen wissenschaftlichen Literatur stehen insbesondere empirische Methoden im Vordergrund. Denkbar sind auch qualitative Methoden wie beispielsweise Expertenbefragungen. Bemerkung: Es existieren verschiedene Datensätze zu den skills oder tasks in den Berufen: Im US-Kontext enthält die O*NET Datenbank beispielsweise detaillierte Beschreibungen der Kompetenzanforderungen in den Berufen. Im europäi-schen Kontext werden Kompetenzen für eine Anzahl von Ländern anhand des PIAAC Surveys erhoben. In Deutschland werden Tätigkeitsprofile von Berufen in der Datenbank BERUFENET der Agentur für Arbeit erfasst. Zur Beantwortung der Forschungsfragen anhand von empirischen Datenanalysen müsste zunächst geprüft werden, inwieweit möglicherweise die Informationen dieser Datenbanken auf den Schweizer Kontext übertragbar wären bzw. ob für die Schweiz alternative Datenquellen (z. B. Jobprofile von Stellenanzeigen) evaluiert werden könnten.

title: Ausschreibung einer Studie zur Entwicklung der Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt.

description: Der Strukturwandel verändert die Wirtschafts- und Arbeitswelt. Dies zeigt sich etwa in Form einer Verlagerung der Beschäftigung vom Industriesektor zum Dienstleistungssektor sowie in einer starken Bildungsintensität des Beschäftigungswachstums. Ein Haupttreiber des Strukturwandels ist der technologische Fortschritt. Dieser wird aktuell wesentlich von der Digitalisierung angetrieben. Die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie die Fortschritte in der Robotik haben einen erheblichen Einfluss auf das Tätigkeitsspektrum vieler Berufe. Dies verändert die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen und Qualifikationen, die Berufsbilder, die Abgrenzung zwischen den Berufsfeldern sowie die Durchlässigkeit zwischen den Berufen. Da die nötigen Anpassungen Zeit erfordern, kann es unter Umständen zu einem kurz- bis mittelfristigen Mismatch zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage kommen. In einem sich schnell verändernden Arbeitsmarkt gewinnen der kontinuierliche Erwerb von arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen und Fähigkeiten sowie die inhaltliche Anpassung bestehender Ausbildungsgänge an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund besteht ein vertiefter Analysebedarf in Bezug auf die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen der vom Markt nachgefragten Qualifikationsanforderungen und Kompetenzen (skills). Das SECO möchte deshalb in eine Studie in Auftrag geben, in welcher folgende Forschungsfragen beantwortet werden: 1. Wie haben sich die Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt über die letzten 5 bis 10 Jahre verändert? Welches waren die treibenden Faktoren? 2. Kann eine Anpassung der Kompetenzen der Beschäftigten an die vom Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen beobachtet werden? Mit welcher zeitlichen Verzögerung tritt diese Anpassung ein? 3. Wie findet die Anpassung der angebotenen Kompetenzen aktuell statt? Ist ein Mismatch zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage zu beobachten? Die Studie sollte auf die Frage eingehen, welche Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt – vor allem im Zusammenhang mit dem Aufkommen von neuen IKT-Technologien – an Stellenwert verloren haben, und welche wichtiger geworden sind. Es sollte sichtbar werden, wie sich die Nachfrage nach bestimmten Kompetenzen entwickelt hat und welche Faktoren diese Entwicklung angetrieben haben. Ein möglicher Ansatz wäre beispielsweise, den Wandel der Kompetenzanforderungen anhand von konkreten Berufsbildern aufzuzeigen. Neben einer Aufarbeitung der aktuellen wissenschaftlichen Literatur stehen insbesondere empirische Methoden im Vordergrund. Denkbar sind auch qualitative Methoden wie beispielsweise Expertenbefragungen. Bemerkung: Es existieren verschiedene Datensätze zu den skills oder tasks in den Berufen: Im US-Kontext enthält die O*NET Datenbank beispielsweise detaillierte Beschreibungen der Kompetenzanforderungen in den Berufen. Im europäischen Kontext werden Kompetenzen für eine Anzahl von Ländern anhand des PIAAC Surveys erhoben. In Deutschland werden Tätigkeitsprofile von Berufen in der Datenbank Berufenet der Agentur für Arbeit erfasst. Zur Beantwortung der Forschungsfragen anhand von empirischen Datenanalysen müsste zunächst geprüft werden, inwieweit möglicherweise die Informationen dieser Datenbanken auf den Schweizer Kontext übertragbar wären bzw. ob für die Schweiz alternative Datenquellen (z.B. Jobprofile von Stellenanzeigen) evaluiert werden könnten.

mainProcurementCategory: services

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

street: Holzikofenweg 36


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Minoteries-carouge — 1433TI — revêtements et isolations coupe-feu.

description: Travaux: revêtements et isolations coupe-feu. — CFC 225.4. Estimation: CHF 170 000. — HT.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Le présent projet de maintenance porte sur l'assainissement du tronçon d'autoroute entre Büel et Seedorf. Jusqu’à la fin 2012, les projets d’intervention ainsi que les dossiers d’appel d’offres pour le présent projet ont été élaborés et le projet a été par la suite suspendu. Dans le cadre d’une revue de projet, les mesures définies dans les dossiers approuvés doivent désormais être vérifiées, entre autres sur la base d’actuels rapports d’état. Si nécessaire, les projets d’intervention et les dossiers d’appel d’offres doivent être adaptés. L’objet du mandat mis en soumission sont les prestations d’appui au maître d’ouvrage (génie civil et EES) pour les phases appel d'offres/comparaison des offres/proposition d'adjudication jusqu’à la mise en service/achèvement (y compris l’option «direction générale des travaux»). Une description détaillée des tâches se trouve dans les documents d’appel d’offres.

title: N02, 110077, EP Büelsee, EP Büel — Seedorf/bureau d’appui au maître d’ouvrage

description: Le présent projet de maintenance porte sur l'assainissement du tronçon d'autoroute entre Büel et Seedorf. Jusqu’à la fin de 2012, les projets d’intervention ainsi que les dossiers d’appel d’offres pour le présent projet ont été élaborés et le projet a été par la suite suspendu. Dans le cadre d’une revue de projet, les mesures définies dans les dossiers approuvés doivent désormais être vérifiées, entre autres sur la base d’actuels rapports d’état. Si nécessaire, les projets d’intervention et les dossiers d’appel d’offres doivent être adaptés. L’objet du mandat mis en soumission sont les prestations d’appui au maître d’ouvrage (génie civil et EES) pour les phases appel d'offres/comparaison des offres/proposition d'adjudication jusqu’à la mise en service/achèvement (y compris l’option «direction générale des travaux»). Une description détaillée des tâches se trouve dans les documents d’appel d’offres.

street: Brühlstrasse 3

DSP Ingénieure + Planer AG

street: Zürichstrasse 4


name: Kanton Graubünden vertreten durch Finanzverwaltung Graubünden

title: Vermögenshaftpflicht-Versicherung Notare

description: Vermögenshaftpflicht-Versicherung für die patentierten Notariatspersonen des Kantons Graubünden


name: Carrelages Sassi S.A.,Route du Pâqui14, 1720 Corminboeuf, Suisse

name: Architram Architecture et urbanisme sa, à l'attention de Dominique Buxtorf,Av. de la Piscine 26, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 631 35 35, URL www.nyon.ch

title: Nyon-Merens-Construction d'un complexe scolaire, culturel et sportif-CFC 281.5 Rev. sols en pierre artificielle

description: Travaux de revêtement de sols en pierre artificielle

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l’article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu’ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l’appel d’offres est soumis à l’OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: LBG SA,Rue Centrale 3, 2112 Môtiers, Suisse

name: Dicastère des Infrastructures et Energies,

title: 005 Ecopoints-Installation de conteneurs enterrés

description: Les travaux concernent la part génie civil de la création de: I. 6 écopoints+: 7 conteneurs de 5m3 par écopoint+ II. 8 écopoints: 3 conteneurs de 5 m3 par écopoint III. 10 sites à ordures ménagères (OM): en moyenne 2 conteneurs par site IV.Exécution de murs de soutènement Essentiellement, les travaux seront exécutés par étapes et consisteront à: 1.Décapage terre végétale et/ou démolition de l'enrobé existant 2.Creusage des fouilles d'une profondeur de 3 m et préparation d'une fondation en béton maigre pour recevoir le ou les conteneurs. 3.Pose de conteneurs par une entreprise tierce (transporteur). 4.Remblayage de la fouille par étapes 5.Pose de terre végétale et/ou exécution de l'enrobé. L'aide à la pose des conteneurs et la remise en état font également partie du présent dossier d'appel d'offre.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: Gesamtsanierung Stadttheater Bern, feste Möblierung (TP blau)

description: Feste Sitzbänke inkl. Sideboard in den Umgängen EG bis 3. Rang, Verkleidung der bauseitigen Konvektoren

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (60 %)::
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.6 = 3 Punkte.:
- Schlüsselpersonen (20 %)::
Bewertet werden beruflicher Werdegang und Praxiserfahrung.:
Schlüsselperson 1: Projektleiter/Bauführer:
Schlüsselperson 2: Vorarbeiter 1:
Schlüsselperson 3: Vorarbeiter 2:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt. Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
- Referenz Historische Bausubstanz (20 %)::
Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen mit historischer Bausubstanz nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte deren Fertigstellung nicht mehr als 5 Jahre zurückliegt. Mindestens eine Referenz muss die Leistung des in diesem Devis enthaltenem BKP beinhalten.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt. Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (60 %)::
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.6 = 3 Punkte.:
- Schlüsselpersonen (20 %)::
Bewertet werden beruflicher Werdegang und Praxiserfahrung.:
Schlüsselperson 1: Projektleiter/Bauführer:
Schlüsselperson 2: Vorarbeiter 1:
Schlüsselperson 3: Vorarbeiter 2:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt. Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
- Referenz Historische Bausubstanz (20 %)::
Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen mit historischer Bausubstanz nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte deren Fertigstellung nicht mehr als 5 Jahre zurückliegt. Mindestens eine Referenz muss die Leistung des in diesem Devis enthaltenem BKP beinhalten.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt. Maximale Punktezahl 5 x 0.2 = 1 Punkt.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung übrige Kriterien::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Fahrleitungsmontage Depoterweiterung Zweilütschinen

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: BKP 240 HLLK-Installation

description: Elektroinstallationen gem. Ausschreibung Elektroplaner

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: Jura3D: modèle du secteur 1 St-Cergue – Le Sentier

description: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die geologische 3D-Modellierung des Modellgebiets «St-Cergue – Le Sentier» von Jura3D und umfasst insgesamt fünf fixe Leistungspakete und ein optionales Leistungspaket. Das Modellgebiet erstreckt sich über eine Gesamtfläche von rund 570 km2, wobei etwa zwei Drittel im Gebiet des Juras liegen und eine vollständige Neumodellierung umfassen. Ein Drittel der Modellfläche befindet sich im Überlagerungsgebiet mit dem bestehenden 3D-Modell GeoMol und beinhaltet somit hauptsächlich ein Angleichen an dieses 3D-Modell.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch


name: Perrottet Ingénieurs Conseils en Electricité SA

title: Ingénieur civil en tant que spécialiste + géotechnicien, Ingénieur électricien, Ingénieur chauffage - ventilation, Ingénieur sanitaire

description: Ingénieur sanitaire

description: Ingénieur chauffage - ventilation

description: Ingénieur électricien

title: Collège Copet, ing. spécialisés.

description: Construction d'un centre scolaire secondaire répondant aux besoins de la commune avec son aula et son restaurant scolaire et la construction d'une salle de sport triple pouvant accueillir des manifestations sportives.

Commune de Vevey

street: Rue du Simplon 16

O. Tinelli - Techniques du bâtiment

street: Chemin des Deux-Collines 2

Energie Concept SA

street: Route de la Pâla 11

street: Chemin des Croisettes 28

AB Ingénieurs SA

street: 31 route de Chêne-Bougeries


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - secrétariat de l'office des bâtiments - 8ème étage

title: Centre Médical Universitaire - CMU étape 5 lot 221.40 - fenêtres en métal léger / façades.

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du centre médical universitaire (CMU). Lot 221.40 - fenêtres en métal léger / façades.

awardCriteriaDetails:
Prix::
Organisation de l'entreprise pour l'exécution du marché::
Références du soumissionnaire::
Formation professionnelle::

street: 5 rue David-Dufour - case postale 22


description: Für verschiedene aktuelle, aber auch für zukünftige Projekte, benötigt die BVB für die Themenbereiche Infrastruktur und Technik Akustikmessungen auf dem gesamten Streckennetz, (Basel-Stadt und Umgebung sowie im grenznahen Ausland, (Deutschland und Frankreich)) für Fahrzeuge, (Tram und Bus) sowie in den Werkstätten der BVB. Die vorliegende Ausschreibung dient dem Abschluss eines Rahmenvertrages mit einer Zuschlagsempfängerin, die Akustikmessungen im städtischen Umfeld durchführen kann. Zum Leistungsumfang gehören Messungen, Prognosen, Konzepte, Bewertungen und Entscheidungsgrundlagen zu den Themenfeldern Lärm, Erschütterungen, Schwingungen und Körperschall (Emissionen/Immissionen). Dabei kann es sich um Messungen zu Fahrzeugen, Gebäuden, Haltestellen, Werkstätten, und Betriebsanlagen innerhalb oder außerhalb der BVB handeln.

title: Akustikmessungen

description: Akustikmessungen.

Basler Verkehrs-Betriebe, BVB

street: Claragraben 55

Müller-BBM Schweiz AG

street: Bahnhofstrasse 48


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

procurementMethod: selective

street: Uttigenstrasse 54

Ingenieurbüro A. Burkard

street: Sebastiansplatz 4


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Gestion des ouvrages et des bâtiments

description: L'adjudicateur cherche un prestataire pour effectuer la maintenance des systèmes de portes et portails automatiques, à intervalle fixe, une fois par année et par installation, pour rendre un rapport et pour facturer individuellement les visites de maintenance à l'OFCL. À ce jour, ce sont plus de 900 systèmes de portes et portails automatiques qui nécessitent une telle maintenance. Ce nombre peut toutefois changer à tout moment en raison des rénovations, des constructions, des achats ou des ventes d'immeubles. En accord avec le mandant, le mandataire (SPOC) met à jour en temps utile la liste des installations, et garantit ainsi une maintenance adéquate et l'exactitude de la facturation. Pour plus d'informations, voir le point 4.6.

title: (b21006) Maintenance des systèmes de portes et portails automatiques

street: Fellerstrasse 21

Gilgen Door Systems AG

street: Freiburgstrasse 34


title: Anfrage für Heizzentrale zur Fernwärmeversorgung Satom

description: - Gesamtplanung und Anlagenauslegung - Lastangaben für die bautechnische Planung - Lieferung und Montage der gesamten Anlage, bestehend aus: --> 2 Heizkondensatoren à 15 MW thermisch --> 1 Wasser-Wasser WT à 20 MW -->2 Druck-Reduzierstationen (DRS), 50 bar/6.5bar, 50 bar/3bar -->Einbindung der Heizzentrale zur Fernwärmeversorgung in die bestehende KVA --> alle dampfseitigen Verbindungsleitungen von Einbindung in bestehende Anlage bis zu Hauptkomponenten (Heizkondensatoren --> Dampfeinbindung in 50 bar Schiene: Anschlusspunkt ist bestehende Absperrarmatur am Reservestutzen des 50 bar Verteilers - Alle Kondensatleitungen - Alle sicherheitstechnischen Instrumente - Alle Regelkreise für Heizkondensatoren und Wärmetauscher integriert in bestehendes DCS System - Inbetriebnahme der Anlage, Testbetrieb mit Nachweis der zugesicherten Eigenschaften bis Anlagenübergabe

eligibilityCriteria: Der Bewerber muss ein ausführendes Unternehmen sein, der im Bereich Anlagenbau die nötige Erfahrung und personelle Kapazität aufweisst um das Projekt als Generalunternehmer vollumfänglich entsprechend dem Lieferumfang auszuführen. Der Geschäftsumsatz der Bewerber im Anlagenbau soll mindestens 8'000'000.- CHF pro Jahr im Konsortium betrachten. Konsortialpartner werden aufgerechnet.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Qualität des Angebotes: 5
Technische Aspekte: 30
Wirtschaftliche Aspekte: 45
Aspekte der Projektabwicklung: 20
Qualität des Angebotes: 5
Technische Aspekte: 30
Wirtschaftliche Aspekte: 45
Aspekte der Projektabwicklung: 20


title: IS Sogn Benedetg / Clavadi Belagsarbeiten

description: Belag ACT 11/22N 150 t; Belag AC 8N 230 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Präsidialdirektion Stadt Bern, Hochbau Stadt Bern (HSB)

title: Erweiterung Volksschule Marzili, Bern BKP 222 Spenglerarbeiten

description: Allgemein: Das Volksschulhaus Marzili wird mit einem Neubau (Brückenstrasse 71f) an der Süd-West-Seite des heutigen Schulgeländes erweitert. Die Beschaffung umfasst im wesentlichen folgende Arbeiten: - Doppelfalzdächer als Dachränder und Vordächer - Fensterbänke und Fensterstürze - Verkleidung Storen - Stützenverkleidungen - Rinnen und Rohre

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Referenzen:: 30


name: Vallat Partenaires SA,Rue des Tuillières 1, 1196 Gland, Suisse, E-mail:

title: Marché de services pour le géo-référencement des arbres dans le canton de Genève

description: Prestations de services sur le territoire genevois en matière de géo-référencement détaillé du patrimoine arboré d'environ 36'000 arbres avec l'établissement d'un inventaire renseigné, actualisé et exhaustif de tous les arbres isolés hors forêt des secteurs décrits dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Ce marché est divisé en trois lots équivalents.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel), comme l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Remplacement gazon synthétique.

title: Centre sportif universitaire UNIL-EPFL, réfection terrain synthétique

description: Remplacement gazon synthétique.

Bureau d'ingénieurs Sabert SA

street: Place de l'Industrie 1


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rue de l'Industrie 8,11, et 12 - rénovation d'immeubles d'habitation (932P1)

description: Rénovation d'immeubles d'habitation Travaux de maçonnerie - CFC 211 - estimation : 895'000.- Travaux de crépissage - CFC 226 - estimation : 175'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: HAMARD SA,Chemin des Léchères3, 1217 Meyrin, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: EES - N5 Rénovation installation vidéo Lot 1 Remplacement système vidéo et VMS

description: Die ASTRA möchte die aktuelle Videoanlage bereinigen. Um dieses Ziel zu erreichen sieht das Projekt folgendes vor: - Ersatz der aktuellen 16 PAL 4/3 Monitoren durch digitale HDMI Monitoren - Ersatz der aktuellen Decodieren (VisioWave) durch multinormen Decodierer, die das Wavelet Format und neue Formate (H264, MPEG, ...) unterstützen, und die künftige Komprimierungsnormen integrieren werden können - Anpassung der Videoarchitektur an die ASTRA 13005 Standards - Einsatz des neuen virtuellen VMS N5 System auf dem Niveau 4-Streckenabschnitt - Einbindung des Sektoren N53-N56-N57 ins neue VMS System - Einsatz einer neuen Anlagensteuerung „Video N53“ für den Abschnitt N53 - Sicherung der Videoaufzeichnungen N53-N56-N57: Verwaltung der kaskadierten Auf-zeichnungsanfragen bei Reflexe (SVIDEO N53) Zusammengefasst sind in dieser Offerte folgende Arbeiten und Material inbegriffen: - Projektierung, Entwicklung und Realisierung - Transport zum Lagerungsort der Baustelle - Montage, Anschluss und Tests für die Inbetriebnahme - Versicherungen für die gesamten Anlagen, die im Rahmen dieses Projekts geliefert werden

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


title: Neubau Sporthalle Eschlikon BKP 214 Montagebau in Holz

description: Neubau Sporthalle Eschlikon

eligibilityCriteria: Deutsch


title: H10_Pr 16+700 à 18.020 Travers couvet

description: Réfection de la Chaussée et suppression du trottoir existant

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Ausbau Eggerstandenstrasse Abschnitt Entlastungsstrasse - ob. Hirschbergstrasse

description: Totalsanierung und Ausbau der bestehenden Strasse sowie Erstellung neuer Geh- und Radweg gem. Ausschreibungsunterlagen


description: Rénovation des salles et accès publics de l'Hôtel de Ville. Fourniture et pose de portes intérieures en bois.

title: Rénovation des salles et accès publics de l'Hôtel de Ville appel d'offre — SGC_Lot 18 — CFC 273 Portes intérieures

Office des bâtiments

street: Boulevard Saint-Georges, case postale 32


name: Freestar-Informatik AG, Zweigniederlassung Zürich

name: Post CH AG / F7 / Corporate Procurement CC-WTO „IT-Profile-Beratung (Personalverleih)“

title: IT-PROFILE-MS-ENG-BETRIEB (Personalverleih).

description: Im Rahmen des Projektes „IT-PROFILE-MS-ENG-BETRIEB (Personalverleih)“ sollen geeignete Anbieter evaluiert werden, die die Anforderungen der Post CH AG gemäß detailliertem Anforderungskatalog im Ausschreibungstool DecisionAdvisor zu bestmöglichen wirtschaftlichen Bedingungen erfüllen. Die Post CH AG schreibt mit der vorliegenden Ausschreibung Rahmenverträge für den Personalverleih aus, die den fachlichen, kommerziellen und rechtlichen Rahmen für die künftige Beschaffung von IT-Personalressourcen definieren. Diese Personalressourcen werden für die Umsetzung konkreter IT-Vorhaben für den gesamten Konzern Post inkl. Konzerngesellschaften eingesetzt. Die Post CH AG beabsichtigt, den Abschluss von Rahmenverträgen mit maximal fünf leistungsfähigen Partnern, die gestützt auf die Eignungskriterien und Zuschlagskriterien als bestplatzierte Unternehmen einen entsprechenden Zuschlag erhalten werden. Unter diesen Zuschlagsempfängern wird dann später bei konkretem Bedarf jeweils ein sogenannter Mini-Tender durchgeführt. Grundsätzlich werden alle Rahmenvertragspartner zur Offerteingabe für die Besetzung der benötigten Stellenprofile eingeladen. In begründeten Fällen (z. B. Dringlichkeit, kurze Einsatzzeit, Ausfall einer Person in einem laufenden Einsatz, ohne dass kurzfristig ein geeigneter Einsatz gefunden wird, usw.), behält sich die Post vor, nur einen Partner zur Offerteingabe einzuladen und den Einzelvertrag ohne Durchführung eines Auswahlverfahrens direkt mit ihm abzuschließen. Dabei ist die Post in der Auswahl des Partners absolut frei. In jedem Fall steht es der Post zu, anstatt alle Rahmenvertragspartner nur einen einzelnen oder eine frei durch die Post zu bestimmende Anzahl von Rahmenvertragspartnern zur Offerteingabe einzuladen („gestaffelte Offertabfrage“), wobei sich eine derartige Staffelung nach dem Zuschlagsergebnis der einzelnen Rahmenvertragspartnern zu richten hat. Folglich ist vorbehältlich der vorgenannten begründeten Fälle auch bei der gestaffelten Offertabfrage zumindest immer zuerst der gemäß Zuschlagsergebnis erstplatzierte Rahmenvertragspartner einzeln oder zusammen mit einer beliebigen Anzahl der nachfolgend platzierten Rahmenvertragspartner anzufragen. Lässt sich auf diese Weise bereits die gewünschte Person finden, so ist die Post nicht verpflichtet, weitere Rahmenvertragspartner anzufragen. Andernfalls ist die Post berechtigt, eine gleichartige oder abweichende Staffelung mit den gemäß Zuschlagsergebnis nachplatzierten Rahmenvertragspartnern vorzunehmen. Die ausgeschriebenen Profile decken nur einen Teil des Gesamtbedarfs an IT-Personalverleih der Post ab. Weitere Profile werden separat ausgeschrieben. Es steht den Anbietern sowie späteren Zuschlagsempfängern frei, sich auch an diesen Ausschreibungen zu beteiligen. Die ausgeschriebenen Personalprofile basieren auf dem nachfolgend erwähnten „Beruf der ICT“, Auflage 8 (Ausgabe 2013; Hrsg.; swissICT): —Applikations-Manager ICT, —ICT-System-Spezialist ICT, —ICT-System-Ingenieur ICT, —ICT Datenbank Spezialist ICT, —ICT Datenbank Administrator ICT, —ICT Berater ICT. Mit der Beschaffung sollen insbesondere die folgenden Ziele erreicht werden: —die grundsätzlichen Elemente der Zusammenarbeit definieren, —den Prozess für den Abschluss des Einzelvertrages festlegen, —einen maximalen Stundensatz für die definierten Personalprofile, auf denen die Berechnungen für die Angebote der einzelnen Personaleinsätze basieren, sowie weitere kommerzielle Elemente zu erhalten, —die rechtlichen Konditionen, die für den Einzelvertrag zur Anwendung kommen können, festzulegen, —die fachlichen Konditionen, die für den Einzelvertrag in der jeweils gültigen Fassung zur Anwendung kommen können (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), zu bestimmen. Die wesentlichen fachlichen und rechtlichen Anforderungen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen (vorliegendes Pflichtenheft inkl. Anhänge gemäß Kapitel 8.7 und Kriterien im Anforderungskatalog des DecisionAdvisors). Änderungen bleiben vorbehalten.

street: Wankdorfallee 4

POHN IT-Consulting GmbH

street: Industrie Neuhof 21

street: Riedtlistrasse 19

Itech Consult AG

street: Zugerstrasse 76b

Adecco Ressources Humaines SA

street: Rue des Fontenailles 16

Fasel IT Services GmbH

street: Berg 8


name: Emch+Berger ImmoConsult AG, Gartenstrasse 1, 3007 Bern, Suisse

title: Planerwahlverfahren mit Präqualifikationsphase, Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus Muri bei Bern, Ausschreibung 1. Stufe (Präqualifikation)

description: Ziel dieser Planerausschreibung ist es, ein leistungsfähiges Generalplanerteam zu finden, um in mehreren Schritten, in Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft, ein optimales Sanierungs- und Erweiterungsprojekt auszuarbeiten, welches als Grundlage für die anschliessende Realisierung die-nen kann. Das Planungsteam wird in einer ersten Phase mit der Projektierung beauftragt; es soll auch nach Zusage des Realisierungskredites mit der Führung der Realisierung bis und mit Übergabe an die Bauherrschaft beauftragt werden.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibung 1. Stufe (Präqualifikation)

awardCriteriaDetails:
E4 - Qualifikation und Erfahrung der Anbieter: 30
E5 - Referenzprojekte Anbieter: 30
E6 - Auftragsanalyse und Motivationsschreiben: 40


title: Data Warehouse lot 1 - concept BI.

description: L'OFROU établit un système d'information pour la gestion des routes et du trafic (MISTRA) destiné à soutenir le pilotage stratégique, conceptuel et opérationnel des tâches de l'OFROU, la conception et la mise à disposition du réseau (planification, construction, aménagement, entretien, exploitation), l'utilisation du réseau ainsi que les tâches similaires des propriétaires professionnels de routes et des exploitants de réseaux routiers. Ce système d'information et de communication géographique pour la route et le trafic routier est établi en collaboration avec les cantons, les agglomérations et divers offices fédéraux ainsi que les organisations professionnelles compétentes. Le Data Warehouse de l'OFROU (DWH) a été réalisé depuis 2005 et permet la production de rapports standard et du reporting flexible (appelé aussi des rapports ad hoc) des différents domaines comme les accidents de la circulation, le monitoring du trafic, les registres des con-ducteurs, des véhicules et des mesures administratives. En 2011, des rapports supplémentaires livrant des données de bases, des informations relatives au contrôle des coûts et d’autres éléments clefs du réseau routier seront mis à disposition. Dans le cadre du lot 1 DWH, on cherche un Business Analyst et un architecte qui élaborent une base conceptuelle propre et stable pour le développement du BI / DWH pour les 5 prochaines années.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Case postale


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

description: L'OFROU est entrain de standardiser l'infrastructure de télécommunications des équipements d'exploitation et de sécurité (BSA) sur les routes nationales. L'objectif est de standardiser et d'adapter le réseau de télécommunications actuel pour le rendre conforme à la directive OFROU 13040 et au standard SA-CH.Le présent projet couvrira la zone de responsabilité de l'unité territoriale IV en mettant en œuvre le nouveau réseau de communication au niveau “Core” et au niveau “terrain”. Il reprendra les travaux déjà réalisés au cours de la première phase du projet MS1 (SoMa IP-Netz BSA UT IV), permettant ainsi la mise en œuvre de la nouvelle architecture de réseau. Il s'agira donc de compléter une bonne partie du réseau “Core”, de réaliser la partie “terrain” et d'intégrer dans le nouveau réseau de communication toutes les systèmes BSA non impliquées dans les projets EP. Pour l'exécution du présent mandat 9'600 heures sont à disposition.

title: SA-CH TP IP-Netz BSA GE IV (F5), auteur de projet APR et direction des travaux DLT

street: Via C. Pellandini 2a

IM Maggia Engineering SA

street: Stefano Franscini 5


title: Réfection enveloppe école Cormanon à Villars-sur-Glâne

description: CFC 339 Panneaux solaires en toiture

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Berufsfachschule Baden (BerufsBildungBaden) Wiesenstrasse 32

description: UVG- und UVG-Zusatzversicherung für das gesamte Personal

description: Kranken-Taggeldversicherung

description: UVG, UVG-Zusatz und Kranken-Taggeldversicherung (Paket)

title: Submission Personenversicherungen (UVG, UVG-Zusatz, Krankentaggeld)

description: Ausschreibung der UVG-, UVG-Zusatz- und Kranken-Taggeldversicherung für die Periode vom 01.01.2023 bis 31.12.2025

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes hinsichtlich der Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01) oder Krankenkassen mit einer Bewilligung nach Art. 13 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 130027 Projektverfasser (Architekt, HLKSE, Bauingenieur) und Bauleitung (im Sinne eines „Generalplaners“) für Detail-/Massnahmenprojekt bis Realisierung/Inbetriebnahme für die Instandsetzungen der 3 Werkhöfe Mels, Thal und Oberbüren.

description: Das Bundesamt für Straßen ASTRA plant bei den drei Werkhöfen Mels, Thal und Oberbüren die Gebäude inkl. der haustechnischen und elektrischen Anlagen instand zu setzen. Es geht dabei primär um die Substanzerhaltung der bestehenden Infrastruktur, so dass diese weiter nutzbar und ihr Wert erhalten bleibt. Die in den Sanierungskonzepten definierten Maßnahmen sind unter dem vorgenannten Gesichtspunkt zu überprüfen und durch den Auftragnehmer zu beurteilen.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis (Berechnung gemäß der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden):
ZK2: Schlüsselpersonen: Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt:
Untereilt in::
- Projektleiter:
- Fachplaner HLKSE:
ZK3: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, QM-Konzept / Risikoanalyse:
Unterteilt in::
- Aufgabenanalyse:
- Vorgehensvorschlag inkl. Terminprogramm und projektbezogenem Organigramm:
- QM-Konzept/Risikoanalyse:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
^Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben.:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

Gähler und Partner AG

street: Sonnenbergstraße 1


title: BAV 80450 Kinderhaus Artegut

description: Instandsetzung Hülle und Technik (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten Neubau Werkhof

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Alexandre Grand,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 34 01, E-mail:

title: Reprofilage des voies de tramways - campagne 2017 & 2018

description: Remise en concurrence du reprofilage des voies de tramways pour la totalité du réseau des TPG soit 64'500 mètres de voies.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Fassadenbau.

title: Neugestaltung Bahnhofplatz Goldau mit Neubau Tiefgarage

description: Fassadenbau.

street: Rathausplatz 6, Postfach


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekt Management Knoten Zürich

street: Postfach


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Der Beschaffungsumfang beinhaltet Fahrzeughebeanlagen mit einer Schwerpunkt-nutzung durch Kommunalfahrzeuge z.B. Kompaktkehrmaschinen Bucher CC2020 und/oder schwere Transporter z.B. Sanitätsfahrzeuge. Definitiv sind zwei „Viersäulen-Schienenlifte“ und ein „Zweisäulen-Tragarmlift“ bis zum 31.12.2017 zur Lieferung bzw. Übergabe vorgesehen. Optional können weitere Schienen und/oder Tragarmlifte hinzukommen. Nach heutigem Stand gehen wir von gesamt 8 Anlagen bis 2020 aus. Das Angebot berücksichtigt die Lieferung der Liftanlagen inkl. Rückbau/Demontage, Einmessen, Montage, Inbetriebnahme, Übergabe und Instruktion. Die bauseitigen Arbeiten werden durch den Anbieter definiert, begleitet und abgenommen. Die Ausführung der bauseitigen Arbeiten wird von unserer Seite sichergestellt. Bei der Inbetriebnahme bzw. Übergabe liegt die Konformität pro Lift vor.

title: Hebelifte für Kommunalfahrzeuge.

street: Münsterplatz 11, Postfach


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Écoquartier Jonction — 1328TI — Chapes.

description: Travaux de chapes — CFC 281.0 Estimation: 342 599,75 CHF.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


description: Erneuerung Graffitischutz.

description: Erneuerung Graffitischutz.

description: Erneuerung Graffitischutz.

title: Erneuerung Graffitischutz

description: Die Immobilien Stadt Zürich vertreten durch die Fachstelle Graffiti, schreibt die Leistungen für die Erneuerung des Graffitischutzes ihrer Gebäude aus.

Stadt Zürich Immobilien

street: Lindenhofstrasse 21, Postfach

Finish-Service AG

street: Fabrikstraße 4


name: Base Logistique de l'armée (BLA) Dèpartement commercial Achats

street: Viktoriastrasse 85

Chocolat Frey AG

street: Bresteneggstrasse


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

description: ICT Informatik Berufe

description: Kaufmännische Berufe

description: Technische Berufe

title: IWB, Rekrutierungsmandat GL, oK, mK, uK und Fachspezialisten (Ma)

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe von Rekrutierungsmandaten für alle Hierarchiestufen Geschäftsleitung (GL), oberes Kader (oK), mittleres Kader (mK), unteres Kader (uK) und Mitarbeiter Fachspezialisten (Ma). Die Vergabe erfolgt in 3 Losen.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen: - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz des Rahmenvertrags - Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen - Bestätigung des Eintrags im MwSt.-Register - Bestätigung E-Invoicing - Bestätigung Einhaltung des IWB-Lieferantenkodex Die detaillierten Vorgaben der Allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 50
Qualitative Prüfung der Referenzen des Schlüsselpersonals:: 50


title: Transformation et agrandissement de l'école des Boudines. Rénovation de l'existant.

description: Doublage et cloisons plâtre.

Acau et Aeby Perneger & Associés

street: Rue des Boudines 2


name: RWB Hydroconcept Sàrl, à l'attention de M. Christian Habegger,Route des Bains 42, 1892 Lavey-les-Bains, Suisse, Téléphone: 058 220 39 39, E-mail:

title: Reconstruction et réfection des chemins d’amélioration foncière (AF) et collecteurs.

description: Travaux routiers Quantités principales : - Canalisations eaux claires : 50 m - Réfection routière : 4000 m - Enrobés : 2350 t

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

description: Afin d’obtenir de l’aide pour la conception, la planification et l’application de la mise en scène de mesures et plates-formes à large impact, les CFF souhaitent conclure des partenariats stratégiques avec des agences de communication tridimensionnelle. Aux CFF, le terme «communication tridimensionnelle» désigne les prestations partielles de communication en direct, utilisant des objets concrets en trois dimensions à des fins de communication. Cela comprend notamment les infrastructures pour les stands de salons, les démonstrations itinéraires, la mise en scène d’événements et les plates-formes promotionnelles avec leurs éléments techniques.

title: Agences de communication tridimensionnelle avec entreposage de matériel pour les événements de CFF

street: Hilfikerstraße 1


name: Municipalité de Sainte-Croix, à l'attention de M. Stéphane Champod, secrétaire municipal,Rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix, Suisse, Téléphone: 024 455 41 41, Fax: 024 455 41 15, E-mail:

title: Nouveau bâtiment scolaire "Rue des Métiers 3"

documentType: cancellationDetails

description: Prestations d'architecte planificateur pour les phases SIA 102 : 4.51, 4.52, 4.53

eligibilityCriteria: cf chapitre 2.6 du cahier des charges.


name: Hügi Architekten AG,à l'attention de Peter Hügi, Zielackerstrasse 31, 8048 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 79 479 25 52, Fax: +41 44 434 70 01, E-mail:

title: Neubau Erwachsenenwohnheim, Umbau Küche Altbau

description: BKP 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen

eligibilityCriteria: Die Unterlagen müssen schriftlich angefordert werden. Die Abgabe erfolgen gegen Bezahlung einer Schutzgebühr von CHF 300.- (Mathilde Escher Stiftung, Lenggstrasse 60, 8008 Zürich / Postkonto: 80-3166-8 / IBAN: CH45 0900 0000 8000 3166 8 / Vermerk: Schutzgebühr), welche bei Einreichung eines vollständigen und den Bestimmungen entsprechenden Angebots rückerstattet wird.


name: Direction du développement et de la coopération (DDC)

awardCriteriaDetails:
Chiffre d’affaires 2006: > 2 millions CHF, pas de baisse en 2006:
Part du principal client au chiffre d’affaires: < 30%: 30
Nombre de collaborateurs (pour cent de postes): >= 10*100%: 100
Succursales: Suisse, de préférence à Berne:
Siège du centre de calcul: Suisse:
Orientation stratégique vers les technologies LAMP:
Expertise attestée dans les technologies LAMP:
Langue de communication et documentation du projet: allemand:
Position d’entreprise générale:
Offre avantageuse en ce qui concerne les prix, les délais et les prestations:

street: Freiburgstrasse 130

Optaros AG

street: Rotbuchstrasse 46


title: Bezirksgebäude Zürich, HLK Instandsetzung

description: Einbau neuer Kälteerzeugung über einen Propan-Kaltwasserersatz und Umbau der bestehenden Kälteinstallation.


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Filiale Zofingen

title: N04/32 080208, EP Mositunnel, BSA, Los E84 Türen / Tore und Metallbauarbeiten

description: Das Baulos „E84 Türen / Tore und Metallbauarbeiten“ ist verantwortlich für Lieferung und Montage normgerechter Türen an sämtlichen Standorten. Das beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Leistungen: •Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher Notausgangstüren •Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher Zwischentüren •Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher SOS-Nischentüren •Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher Schleusentüren •Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher Zentralentüren •Lieferung, Montage von Metallkonstruktionen •Demontage und Entsorgung bestehender Türen. •Lieferung und Unterhalt allfälliger Provisorien zum eigenem Lieferumfang •Schulung und Dokumentation zum eigenem Lieferumfang

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsanalyse;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 10
- Bauprogramm und Bauablauf;: 10
ZK3: ORGANISATION UND QM-KONZEPT: 10
unterteilt in::
- Projektspezifisches Organigramm: 5
enthaltend vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl,:
Grösse, Zusammensetzung Equipen;:
- QM-Konzept: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewer-tung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsanalyse;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 10
- Bauprogramm und Bauablauf;: 10
ZK3: ORGANISATION UND QM-KONZEPT: 10
unterteilt in::
- Projektspezifisches Organigramm: 5
enthaltend vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl,:
Grösse, Zusammensetzung Equipen;:
- QM-Konzept: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewer-tung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


description: BKP-Nr. 261 Aufzüge.

title: Sanierung Zentralgebäude und Pavillons 1, 3, und 4

description: BKP-Nr. 261 Aufzüge.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


title: Volloutsourcing der ICT der Schule Lindau

description: Betrieb der gesamten Informatik der Schule Lindau, umfassend u.a. Netzwerk, Rechenzentrum/Server, Hardware, Softwareverwaltung und diverse Dienstleistungen. Juristisch verbindlich ist das "Pflichtenheft und Submissionsunterlage"

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Zweckmässigkeit/Ueberzeugungskraft der angebotenen Lösung: 25
Kreativität des Lösungsangebots: 25
Kosten und Konditionen: 20
Referenzen: 20
Optionen und Zusatzangebote, Lehrlingsausbildung: 10
Zweckmässigkeit/Ueberzeugungskraft der angebotenen Lösung: 25
Kreativität des Lösungsangebots: 25
Kosten und Konditionen: 20
Referenzen: 20
Optionen und Zusatzangebote, Lehrlingsausbildung: 10


description: Leistungsvereinbarung über den freiwilligen Musikunterricht an der Volksschule im Kanton Uri zur Sicherstellung eines genügenden, qualitativ guten freiwilligen Musikunterrichts für Schülerinnen und Schüler der Volksschule und der Sekundarstufe II im Kanton Uri für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis am 31. Juli 2030


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Ersatz LSA K129 Weissenstein-/Brunnmatt-/Pestalozzistrasse

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Lichtsignalanlage

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Investitions- und Betriebskosten: 75
Technische Kriterien: 15
Lieferfristen: 5
Interventionszeit im Störfall: 5
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai = Angebotspreis; A0 = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5 - 8 x (Ai - A0) / A0 (Mindestnote 1):
Investitions- und Betriebskosten: 75
Technische Kriterien: 15
Lieferfristen: 5
Interventionszeit im Störfall: 5
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai = Angebotspreis; A0 = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5 - 8 x (Ai - A0) / A0 (Mindestnote 1):


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (i.A. ProRheno)

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Sanitärinstallationen zur Trink-, Brauch-, Grundwasser und Druckluftversorgung.

title: ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA), S-01 Sanitärinstallationen

Rosenmund Haustechnik AG

street: Reinacherstraße 261


title: Perroy - Réfection de la route des Vignerons

description: Pose d'un collecteur d'eaux claires Ø630 à 6 m de profondeur. Terrassement du coffre de chaussée et pose de bordures sur environ 1.2 km. Réfection des couches de revêtements bitumineux. Création d'un giratoire et quatre arrêts de bus.

eligibilityCriteria: Français


name: ARGE Umfahrung Mellingen, c/o Marti AG, Bauunternehmung

name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

description: Strassenbau: — Belagsabb. m2 19 300, — Bodenabtrag m3 fest 33 100, — Aushubvolumen m3 fest 29 700, — Werkleitungsblöcke m 2 750, — Auffüllungen/Hinterfüllungen m3 44 500, — Fundations m3 27 340, — Randabschlüsse m 1 200, — Belagsarbeiten Asphalt t 6 735, — Beläge Beton m2 2 700. Kunstbauten: — Baugrubenaushub m3 15 000, — Pfahlarbeiten (Durchmesser 1.00 m) m 1 100, — Schalung m2 10 500, — Bewehrung t 1 300, — Ortbeton m3 4 000, — Abdichtung PBD m2 650, — Belagsarbeiten Gussasphalt t 340, — Tiefenhydrophobierungen m2 4 200, — Vorspannung m 1 250. Werkleitungen: — Aushub m3 2 400, — Kanalisationsleitung PP 250 m 85, — Kontrollschächte Stk. 3, — Werkleitungsblöcke RWB m 2 610, — Wasserl. PE125 m 1 370, — Wasserl. PE200 m 10, — Wasserl. PE250 m 45, — Fundation m3 85, — Leitungskies m3 740, — Hüllbeton m3 165. Wasserbau: — Abbruch Uferschutz z. Wiederverw. t 3 200, — Lieferung Bollensteine m3 200, — Lieferung Grobkies m3 1 200, — Lieferung Blöcke t 250, — Versetzen Blöcke t 3 250, — Lieferung Faschinen m 600, — Lieferung Wurzelstöcke Stk. 150.

title: Umfahrung Mellingen, NK 268 Strassenbauarbeiten mit Werkleitungen für den Neubau von 2 Betonkreiseln und Umbau bestehender Strassen, eine Strassenbrücke über die Reuss mit ca. 170 m, eine Fussgängerbrücke mit ca. 100 m

description: Strassenbau: — Belagsabb. m² 19 300, — Bodenabtrag m³ fest 33 100, — Aushubvolumen m³ fest 29 700, — Werkleitungsblöcke m 2 750, — Auffüllungen / Hinterfüllungen m³ 44 500, — Fundations m³ 27 340, — Randabschlüsse m 1 200, — Belagsarbeiten Asphalt to 6 735, — Beläge Beton m² 2 700. Kunstbauten: — Baugrubenaushub m³ 15 000, — Pfahlarbeiten (Durchmesser 1.00 m) m 1 100, — Schalung m² 10 500, — Bewehrung to 1 300, — Ortbeton m³ 4 000, — Abdichtung PBD m² 650, — Belagsarbeiten Gussasphalt to 340, — Tiefenhydrophobierungen m² 4 200, — Vorspannung m 1 250. Werkleitungen: — Aushub m³ 2 400, — Kanalisationsleitung PP250 m 85, — Kontrollschächte Stk. 3, — Werkleitungsblöcke RWB m 2 610, — Wasserl. PE125 m 1 370, — Wasserl. PE200 m 10, — Wasserl. PE250 m 45, — Fundation m³ 85, — Leitungskies m³ 740, — Hüllbeton m³ 165. Wasserbau: — Abbruch Uferschutz z. Wiederverw. to 3 200, — Lieferung Bollensteine m³ 200, — Lieferung Grobkies m³ 1 200, — Lieferung Blöcke to 250, — Versetzen Blöcke to 3 250, — Lieferung Faschinen m 600, — Lieferung Wurzelstöcke Stk. 150.

street: Entfelderstrasse 22

street: Thurgauerstrasse 68


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Production Voyageursr, PP-F-EK-EET-EME

description: Les amortisseurs doivent être régulièrement remplacés à l’occasion des contrôles ordinaires des différentes flottes de véhicules. L’appel d’offres se fait par lot et par véhicule.LOT 1 VÉHICULE EW IV / IC2000811-50-507 Amortisseur secondaire vertical / QUANTITÉ: 1000 Pièce811-50-516 Amortisseur vertica / QUANTITÉ: 1000 Pièce811-50-523 Amortisseur horizontal L=553...912 / QUANTITÉ: 400 PièceLOT 2 VÉHICULE RABe 511711-57-111 Amortisseur vertica QUANTITÉ: 450 Pièce711-27-120 Amortisseur vertical primair QUANTITÉ: 880 Pièce711-57-112 Amortisseur SACHS 40 1300 001 518 horiz QUANTITÉ: 300 Pièce711-27-121 Amortisseur vertical QUANTITÉ: 100 PièceLOT 3 VÉHICULE B DPZ NDW811-43-622 Amortisseur horizontal secondaire / QUANTITÉ: 80 PièceINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET LOTS VOIR CHIFFRE 4.6

title: Amortisseurs pour diverses flottes de véhicules

street: Wylerstrasse 123/125


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 120, Wattwil: Umbau Kantonsstrasse Bahnhof Süd

description: Die Bahnhofstrasse in Wattwil, 2. Etappe wird auf einer Länge von rund 140 m ausgebaut. Die Beläge, die Randabschlüsse und die Entwässerung werden über den gesamten Projektperimeter ersetzt. Die Strassenbreite setzt sich aus 2 Fahrspuren von je 3.00 m und einem Mehrzweckstreifen von 2.50 m Breite zusammen. Hauptausmasse: - Belagsabbrüche etwa 2'800 m2 - Aushub total etwa 700 m3 - Planien etwa 2'800 m2 - Asphaltbetonbeläge etwa 960 t - Versetzen Randabschlüsse etwa 450 m - UG 0/45 liefern etwa 820 m3


name: Mairie de Bernex - Service du développement urbain, à l'attention de Stéphanie BOURNHONNET,311, rue de Bernex, 1233 BERNEX, Suisse, Téléphone: 022.850.92.52, E-mail:

description: Lot 4 : communication (grand public) Communication, concertation, démarches participatives et supports interactifs.

description: Lot 3 : environnement

description: Lot 2 : développement économique et activités commerciales

description: Lot 1 : aménagement du territoire et urbanisme – mobilité – programmation urbaine Le pilote du lot 1 aura également pour mission le pilotage, l’animation et la coordination des lots 2 et 3 et de produire la synthèse des 3 lots.

title: Élaboration du Plan Directeur Communal 2e génération & Révision du Plan Directeur des Chemins pour Piétons

description: Le marché vise la constitution du Plan directeur communal de 2ème génération et la révision du Plan directeur des chemins pour piétons. Tout n’est pas à réinventer, il est attendu de réunir les données à disposition pour les mettre en cohérence et d’affiner les modalités de mise en œuvre de la 1ère étape du Grand Projet. L’analyse de ces données et leur déclinaison en enjeux territoriaux permettra en outre de définir les modalités de réponse souhaitées par la Commune en étayant son projet territorial 2020-2030 et en définissant la vision de son développement à long terme. Cela comprend deux volets : - Volet 1, procédural : mise en conformité avec les exigences légales ; - Volet 2, visionnaire, stratégique et opérationnel : dessin du « Bernex 2030 », définition des principes et éléments fondateurs d’une qualité de vie préservée et perdurée et prospective pour le long terme.


title: Strombeschaffung 50Hz Tranche F, 2019-2020

description: Die SBB AG bezieht in der Schweiz pro Jahr für ca. 2'200 Objekte rund 300 GWh elektrischen Strom 50 Hz. Mit der Ausschreibung zur Strombeschaffung sucht die SBB AG Stromlieferanten für ausgewählte Bezugsstandorte. SBB möchte die Möglichkeit des freien Netzzugangs wahrnehmen und sucht für die Jahre 2019 bis 2020 einen Energielieferanten für die ausgewählten Standorte. Die Netzzugänge wurden durch SBB beantragt und durch den jeweiligen Netzbetreiber gewährt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind 121 Abnahmestellen mit einem jährlichen Gesamtstromverbrauch von 24.3 GWh.

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres


name: Kessler & CO AG,à l'attention de Erol Erdener, Forchstrasse 95, 8032 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 387 87 85, Fax: 044 387 87 00, E-mail:

title: Stadt Wädenswil - Ausschreibung Personenversicherung UVG und UVG-Z

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis:
Deckung:
Leistungsabwicklung:
Dienstleistungen:
Preis:
Deckung:
Leistungsabwicklung:
Dienstleistungen:


name: Stadt Schlieren,à l'attention de Abteilung Finanzen und Liegenschaften, Freiestrasse 6, 8952 Schlieren, Suisse

title: BKP 904 Schulmobiliar

description: Der neue Schultrakt soll Platz für 23 Klassen (Kindergarten, Unter-, Mittel- und Oberstufe anbieten). Es ist zusätzlich ein Sport- und Mehrzwecktrakt geplant. Der Perimeter des neuen Schulhauses befindet sich auf dem ehemaligen Züblin Areal in Schlieren West, einem langgestreckten Stadtteil zwischen der meistbefahrenen Bahnstrecke des Zürcher Limmattals und der Badenerstrasse mit der zukünftigen Limmattalbahn. Der Bezug des neuen Schulhauses ist auf Frühling 2017 geplant. Der Kopfbau des Schultraktes hat 6 Geschosse, der Flachbau des Schultraktes hat 4 Geschosse (mit Untergeschoss). Der Sport-/Mehrzwecktrakt hat 1 bis 3 Geschosse.


name: Einwohnergemeinde Mellingen Grosse Kirchgasse 23

title: BKP 273.1_Wandschränke und Küchen, Erweiterung Schulanlage Bahnhofstrasse Mellingen

description: Neubau Schulhauserweiterung Gemeinde Mellingen mit Doppelturnhalle, Klassenzimmern und Musikraum. Anzahl Geschosse: 4.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12.


description: — Stabile Konstruktion aus Metall, pulverbeschichtet — Schnelle und einfache Montage, von Vorteil Stecksystem — Einzel stellbar wie auch aufbaubar zu einem Etagenbett mit zwei übereinanderliegenden vollwertigen Liegeflächen. Die nötigen Sicherheitsvorrichtungen und Aufstiegshilfen müssen bei Bedarf bestellbar sein, — Geprüft nach DIN EN 747 — Zwei verschiedene Grössen Abmessungen der Liegefläche Version 1: 90 cm/190 cm Abmessungen der Liegefläche Version 2: 90 cm/200 cm — Es muss möglich sein, Ersatzteile über die ganze Nutzungsdauer zu bestellen — Matratzen und andere Textilien gehören nicht zum Bestandteil der Ausschreibung

title: Lieferung von Betten inklusive Liegefläche

PUBLICS

street: Stationsstrasse 57


title: Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wandermatte, Wabern

description: Fenstersanierung Klassentrakt ( Denkmalschutz ) . Die 1956 eingeweihte Schulanlage Wandermatte soll Saniert und erweitert werden. Das denkmalgeschützte Schulhausgebäude soll einer Gesamtsanierung unterzogen werden, die gesamte Haustechnik wird erneuert und ein Lifteinbau vorgenommen. Der bestehende Altbau der Gymnastikhalle wird aufgrund geringer Grösse abgerissen und durch einen zeitgemässen Sporttrakt ersetzt. Es entstehen eine neue Normalturnhalle, ein Mehrzweckraum und ein kleines Foyer. Das gesamte Gebäude erschliesst sich auf zwei Geschossen und ist behindertengerecht geplant. Das Tragwerk des Sporttraktes bildet ein beidseitig beplankter Holzrahmenbau, der auf einem Sockel im Bereich des Untergeschosses abgestellt ist. Die Inneren Wände werden, soweit statisch bedingt, massiv ausgebildet, die übrigen Wände werden als Leichtbau-wände konstruiert. Der neue, eingeschossige Kindergarten ergänzt den bestehenden Doppelkindergarten. Das Tragwerk des Kindergar-tens bildet ein beidseitig beplankter Holzrahmenbau, der auf einem massiven Betonsockel abgestellt ist. Die beiden Neubauten, Sporthallentrakt und Kindergarten werden im Minergie-P-Standard realisiert. Die heutige Gas-heizung wird durch eine Pelletfeuerung ersetzt. Der neue Kindergarten wird mittels Fernleitung vom Haupttrakt aus ver-sorgt. Die Neubauten bedingen eine Umgebungsanpassung. Die Aussensportplätze und Lehrerparkplätze werden neu ange-ordnet. Baumbestände und Böschungen können grösstenteils unangetastet bleiben.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Eignungskriterien. Unter anderem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Das Formular Angaben zur Unternehmung, insbesondere die Selbstdeklaration, muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Die allgemeinen Bedingungen (AB), Ergänzungen zu den "Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten", Norm SIA 118 sowie die besonderen Bestimmungen der Bauherrschaft (BB) müssen datiert und unterzeichnet sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: – Preis 60%:
– Auftragsbezogene Referenzen 20%:
– Kapazität / Termine 20%:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten:
Bewertung. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen.:
– Preis 60%:
– Auftragsbezogene Referenzen 20%:
– Kapazität / Termine 20%:
Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten:
Bewertung. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen.:


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Oberingenieurkreis IV

title: Strassenverbreiterung Hermiswil - Bettenhausen

description: Strassenbau und Werkleitungsbau

eligibilityCriteria: Deutsch


name: EPFL Domaine Immobilier et Infrastructures

street: BS 127 (Bâtiment BS) - Station 4


name: Hoch- und Tiefbauamt, Flüelistrasse 1, 6061 Sarnen, Suisse, Téléphone: 041 666 62 88, Fax: 041 660 71 91, E-mail:

title: A8 Umfahrung Lungern Los 8 Leitschranken / Ausschreibung

description: Die Ausschreibung umfasst die Lieferung und Montage der Fahrzeugrückhaltesysteme (Leitschranken mit Befestigung, Anpralldämpfer, Betonfundamente, Rammarbeiten) für die Portalbereiche Nord und Süd der Umfahrung Lungern der A8.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis): 70
Technischer Wert des Angebots (Technische Lösungen, Materialqualität): 15
Leistungsfähigkeit / Erfahrung: 15
Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis): 70
Technischer Wert des Angebots (Technische Lösungen, Materialqualität): 15
Leistungsfähigkeit / Erfahrung: 15


description: Neubau Bürogebäude und Werkhof rwt Regionalwerk Toggenburg AG am Standort Zwizach Bazenheid. 221: 950 m2 Sprossen-/ Riegelkonstruktion, 221: 770 m2 Vorsatzverglasungen, 228: 950 m2 Rafflamelenstoren.

rwt Regionalwerk Toggenburg AG

street: Neudorfstraße 8a, Postfach 243


name: Gemeinde Teufen, vertreten durch das Hochbauamt

description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen.

title: Neubau Sekundarschulhaus – BKP 211.1 Gerüstungen

description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen.

street: Dorf 7


name: Office des bâtiments - Direction des constructions,Bd Saint-Georges 16, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Construction d'un bâtiment pour le stationnement des troupes

description: Bâtiment pour le stationnement des troupes Volume construit SIA : 16'797 m3 Affectation : bâtiment pour le stationnement des troupes. Type de construction : Piliers avec dalles BA (structures porteuses) et cloisons intérieures (plots ciment, plaques de plâtre cartonnées). - rez-de-chaussée pavement extérieur en BA et doublage intérieur en plot ciment. – 1er et 2ème étages caissettes avec bardage métallique. Un ascenseur dessert le rez-de-chaussée et les 2 niveaux Couvert et local dépôts conservés

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Stahlbauarbeiten / Montagebau in Stahl

description: Stahlbauarbeiten - Erstellung der neuen Fluchttreppe; Erstellung einer Lastplattform sowie Erstellung des Zwischendachs


name: Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI)

description: Tests en grandeur réelle

description: Ancien réseau

description: Platinum

description: Leadership

description: Câblage, électricité et armoires, lié au Lot n°2

description: Innovation

description: Service d’Internet Security Services - Wide Area Network (WAN)

description: Service d’Enterprise Network Services (LAN), lié au Lot n°5

description: Service de Public Wireless Local Area Network (WLAN)

title: Réseaux avec garantie de service

description: Les objectifs stratégiques visés par le CICG pour la gestion de son infrastructure TIC sont : 1.Un service « Premium ». 2.Créer des services à valeur ajoutée qui attireront des nouveaux clients en nous démarquant de la concurrence. 3.Utiliser les données recueillies par l’usage des réseaux. 4.Gagner en efficacité et en efficience.


title: Sanierung Brändlistrasse Heerbrugg - Werkleitungs- und Strassenbau

description: Werkleitungsbau - Mischwasserkanalisation + Strassenentwässerung - Wasserversorgung (Grabenbau) - Elektrizitätsversorgung + Beleuchtung - Strassenbau (Neugestaltung der Brändlistrasse + Kreuzung Karl-Völker-Strasse unter der Bedingung der Bewilligung der Auflage)


name: Glas Trösch AG,Ostringstrasse 17, 4702 Oensingen, Suisse

title: Construction et pose de parois vitrées et portes vitrées

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Consortium pour l'assainissement de la Pila

title: LA PILA - Mesures préliminaires - Lot 4 : Travaux spéciaux et mouvements de terres

description: Travaux spéciaux et mouvements de terre comprenant : - Partie d'ouvrage A : Installations de chantier et mise en oeuvre d'une paroi de palplanches de confinement partiel de la décharge - Partie d'ouvrage B : Assainissement de la berge de la Sarine

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans les documents d'appel d'offres.


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 272.00 Innentüren aus Holz/Metall.

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigen Masterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächen mit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC und Allgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten der Frauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstrakt vorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann in einer ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzung durch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen Schlüsselperson:
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine:

street: Freiburgstrasse


name: DETA - DGGC - Direction de l'Entretien des Routes - Service technique - CeRN (Centre d'entretien des Routes Nationales), à l'attention de Steve Hirschi,Chemin Le-Sapay 3, 1218 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 388 11 01, Fax: +41 22 388 10 44, E-mail:

title: Autoroute N1 et N1a / Signalisation de chantier 2017

description: La nature des travaux soumissionnés concerne essentiellement des prestations nécessaires à la mise en place d’une signalisation de chantier sur domaine autoroutier pour une courte ou longue durée. Cette signalisation sera globalement destinée aux activités de gros entretien et prestations à des tiers. Cette signalisation devra garantir la sécurisation du périmètre autoroutier permettant la réalisation des travaux de petit et gros entretien constructif ou de prestations envers des tiers. Les prestations du présent marché concernent une assistance au Maître d’ouvrage et il ne s’agit pas d’effectuer l’intégralité de la signalisation de chantier sur le domaine autoroutier. De plus, l’équipe de signalisation devra également assurer le contrôle permanent du/des dispositifs, la prise de mesures nécessaires, adéquates et immédiates, majeures ou exceptionnelles ainsi que l’information aux autorités et au MO dans les meilleurs délais. Coût estimatif des travaux / prestations CHF 2’916’000.- (TTC).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG,Vadianstrasse50, 9000 St. Gallen, Suisse

name: Politische Gemeinde Benken,Zentrumplatz 2, 8717 Benken, Suisse, URL www.benken.ch

description: Erstellung und Betrieb eines Layer 2 Netzes und Verkauf und Betrieb von Triple Play Services für die Endkunden

description: Bau und Betrieb des Glasfasernetzes Layer 1

title: Bau und Betrieb eines Glasfasernetzes und die Erbringung von Telekom Services für die Gemeinde Benken

description: Die Gemeinde Benken vergibt einen Auftrag für die Planung, den Bau und den Betrieb eines Glasfasernetzes (FTTB) für die Gebäude innerhalb der Bauzone, inklusive des Betriebs von Telekom-Endkundenservices.

eligibilityCriteria: ohne Angaben

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Ensemble des Minoteries — Carouge — 1380TI — échafaudages.

description: Travaux: échafaudages CFC 211.1 Estimation: CHF 926 000 HT.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Service Qualité,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, E-mail:

description: Dans le cadre d'un arrêté du 11/09/2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, des Tests de Performance en Situation Opérationnelle (TPSO) doivent être réalisés selon une méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. Le présent avis a pour objectif la sélection d'un prestataire pour effectuer ces tests. Le marché sera passé sous la forme d'un marché à bons de commande avec un nombre minimum (250) et un nombre maximum (500) de tests à réaliser par an, pour la mise à disposition de testeurs sur la totalité des tests, et la mise à disposition d’observateurs pour 20 à 50 % des tests, sur une durée d’un an.

eligibilityCriteria: Conditions de participation et justifications à produire par le prestataire : Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Conditions d'accès" Adresse où les candidatures doivent être transmises : Les dossiers de candidature sont envoyés avec accusé de réception par courrier express, ou par courrier postal recommandé à : Aéroport de Bâle-Mulhouse / Service Marchés-Achats / M. LEROY / ZONE DE FRET EXPRESS – Bâtiment CATERING / BP 60120 / F-68304 SAINT-LOUIS Cedex. Les candidatures sont remises sous pli fermé portant impérativement la mention suivante : "Ne pas ouvrir – Candidature pour TPSO". Contenu des dossiers de candidatures : Produire une lettre de candidature dûment remplie et signée et une déclaration du candidat, dûment complétée, précisant les capacités professionnelles, financières et techniques, attestant que le candidat n'est pas dans une situation d'exclusion des marchés publics. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont fournis sur simple demande ou téléchargeables sur le site www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis Documentation Générale". Sélection des candidats : Les candidats seront sélectionnés au regard de leurs capacités techniques et financières et leurs expériences professionnelles similaires. Après examen des candidatures reçues, l’Aéroport transmettra le dossier de consultation aux entreprises admises à présenter une offre.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Université de Lausanne, Centre informatique

description: Location des machines d'impression et des logiciels annexes pour la reprographie de l'université de Lausanne.

street: Amphimax

Canon (Schweiz) AG

street: 54 avenue des Boveresses


title: Arch BE: Strassensanierung und Werkleitungsersatz "Aebnitstrasse Ost"

description: Allgemeinder Tiefbau, Strassenbau > Fundation ca. 1'000 m3 > Beläge ca. 700 t > Randabschlüsse ca. 950 m Wasserleitung und Kabelblock > Aushub ca. 1'250 m3 Entwässerungsleitung > Aushub ca. 1'300 m3 > Leitung PP 250-315 ca. 650 m


name: Energie Wasser Bern, à l'attention de ID677,Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 31 11, E-mail:

title: Les véhicules utilitaires de 3,5 t sont principalement utilisés pour de courts trajets en circulation urbaine, dans les rues étroites des quartiers. C'est pourquoi ewb privilégie les véhicules présentant les dimensions extérieures les plus faibles possibles, une bonne maniabilité et une capacité de chargement la plus élevée possible. La garde au sol doit être aussi élevée que possible, car les véhicules roulent fréquemment sur les bords des trottoirs. La suspension doit être conçue pour la charge continue de la charge utile maximale. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section 3.1 du cahier des charges et au catalogue de critères de l'annexe 2. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

description: sans indications 23.06.2021

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen und die Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

awardCriteriaDetails:
Gesamtpreis exkl. MWST: 60
Gewährleistung: 20
Qualifikation des Lieferanten (Servicestandort): 10
Testfahrten: 10


description: Lieferung von Smart Meter

title: Präqualifikation "Lieferung Smart Meter"

description: Lieferung von Smart Meter

WWZ Energie AG

street: Chollerstrasse 24


name: Energie Service Biel/Bienne / Einwohnergemeinde Biel

title: Bienne, renouvellement des conduites industrielles, Chemin des Sureaux - Quai du Haut

description: Canalisation Centub DN 1'000: 50 m Eau: 450 m Gaz: 480 m Electricité: PE-HD DN 60: 510 m Excavation: 2'300 m3

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21). Un certificat valide "Offre de marché public" délivré par la Direction cantonal des travaux publics, des transport et de l'énergie doit être disponible ou bien la déclaration spontanée de la Ville de Bienne doit être dûment remplie (justificatifs à l'appui).

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Technischer Bericht und Bauprogramm: 10
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 10
Qualifikation der Firma: 10
Erläuterungen: Z1: Preis: 70
-Bereinigte Angebotssumme:
Z2: Technischer Bericht und Bauprogramm 10%:
Der technische Bericht muss folgende Kapitel und objektspezifischen Inhalte umfassen::
-Leistungsfähigkeit der Firma/ARGE; Personal, Maschinen-/Gerätepark; Kapazitätsnachweis; Angabe des Jahresumsatzes.:
-Installations- und Deponieplätze, Platzbedarf; pro Phase.:
-Arbeiten unter Verkehr, Fussgänger und Velos, enge Platzverhältnisse; Beurteilung und vorgesehene Massnahmen.:
-Sicherheitskonzept, -massnahmen für Baustellen, alle Verkehrsteilnehmer und Mannschaft.:
-Beschrieb der Bauabläufe.:
-Anstösser: Massnahmen zur Gewährleistung der Zugänge und Anlieferungen.:
-Umweltmassnahmen.:
-Massnahmen und Baumethoden zur Minimierung der Erschütterungen und Verhinderung von Erschütterungsschäden und Setzungen.:
-Massnahmen gegen Lärm und Staubentwicklungen.:
-Massnahmen bei schlechtem Wetter, damit die Terminverzögerungen möglichst gering ausfallen.:
-Organigramm, Verantwortlichkeiten, Federführung.:
Das detaillierte Bauprogramm muss folgende Angaben beinhalten::
-Baubeginn, Terminreserven.:
-Möglichkeiten zur Verkürzung der Bauzeit.:
-Abhängigkeiten mit Dritten (z.B. Baustelle Schüssmauer), Phasen.:
-Anzahl Equipen, Mannschaftsbestand, Geräte- und Maschineneinsatz.:
Z3: Qualifikation der Schlüsselpersonen: 10
-Die Schlüsselpersonen sind namentlich zu nennen, mit Ausbildung und ausgeführten, in Anwendungsfall und Komplexität vergleichbaren Referenzprojekten.:
Z3: Qualifikation der Firma: 10
-Die Unternehmung, die ARGE inkl. die Subunternehmer weisen mit Referenzen von Projekten, welche in Komplexität und Umfang vergleichbar sind, ihre Fachkompetenz, Erfahrungen, Leistungsfähigkeiten und Qualitätseinhaltungen nach.:
Erläuterungen: Die zu erbringenden Nachweise und die Bewertungskriterien sind in den Ausschreibungsunterlagen detailliert beschrieben.:


name: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

title: Exploitation et maintenance de TYPO3

description: Zur Betreuung/Beratung und für den Betrieb der eingesetzten CMS-Software TYPO3 werden für fünf Jahre Unternehmen gesucht, welche das IGE mit entsprechenden Leistungen, insbesonde-re in den folgenden Bereichen unterstützen: - Technische Unterstützung - Strategische Beratung

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch

awardCriteriaDetails:
ZK01: Kosten: 35
ZK02: Qualifikation und Referenzen: 45
ZK03: SLA und Kosten Controlling: 10
ZK04: Strategische Beratung: 10


name: Roth Gerüste AG,Bolacker5, 4563 Gerlafingen, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b16033-2) BASPO, Neubau einer Sporthalle für die Ausbildung in Magglingen (BKP 211.1 Gerüste)

description: Das Projekt geht als Gewinner eines vom Bundesamt für Bauten und Logistik durchgeführten Architekturwettbewerbes hervor. In der oberen Etage dient die Dreifachhalle zu Ausbildungszwecken. Die grosse Halle kann bei Bedarf in zwei oder drei Hallen unterteilt werden. Dazu werden rigide Hubfaltwände gebaut, welche eine sehr gute Schallisolation zwischen den Hallen gewährleisten und ballbespielbar sind. Theorieräume, die Umkleideräume und die Schwingerhalle sind in den unteren zwei Etagen im Süden mit Bezug zur Landschaft angelegt. Der obere Teil der Gebäudehülle wird in Holz ausgeführt. Die tragenden Stützen und Träger der Fassade sind aus Brettschichtholz. Der Sockelbereich der Fassade ist aussen als Sichtbeton ausgebildet, während innen mit Holz bekleidet wird. Die Erstellungskosten betragen ca. CHF 25.7 Mio.

eligibilityCriteria: Aucune

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis (exkl. MWST): 70
ZK2 Qualifikation Unternehmung: 30
Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument „Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


title: Verkehr im Quartier

description: Die Einwohnergemeinde Büren a.A. plant flächendeckend Tempo 30 in den Wohnquartieren einzuführen. Die vorgesehenen Massnahmen beinhalten auch Baumeisterarbeiten. Dies sind insbesondere Vertikalversätze gepflästert und die erstellung von Fundamenten für Signalstehlen.


title: Los 2 Heisswasserdruckspeicher

description: Ab ca. März 2022 wird Renergia via einer ca. 8 km lange Transportleitung das WWZ-Fernwärmenetz «Ennetsee» versorgen. Innerhalb der Renergia ist vorgesehen, die Versorgung der Fernwärmetransportleitung über das bestehende Heisswassersystem zu realisieren. Für diese Integration müssen neue Komponenten installiert und bestehende Systeme geprüft und teilweise ergänzt werden. Ausgeschrieben werden im Bereich der Verfahrenstechnik unter anderem der FW-Heisswasserdruckspeicher.


name: Insel Gruppe AG, à l'attention de Dominik Schwab,Güterstrasse 13, 3008 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 632 40 50, E-mail:

title: CT - Rahmenvertrag - Insel Gruppe AG

description: sans indications 06.04.2021

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/92098781

awardCriteriaDetails:
Preis: 29
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 70


name: Atelier d'architecture Ivan Kolecek,Rue Enning 8, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 320 88 50, E-mail:

title: Abbatiale de Payerne, travaux de sauvegarde

description: Fouilles archéologiques préventives, documentation exhaustive de l'état actuel des vestiges, élaboration des données archéologiques récoltées Renforcement structure nef et bas-côtés, réfection des toitures nef, bas-côtés, transepts, chevet.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Baubereich 6.1

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 273.32 Schreinerarbeiten, Los 2 Holzbekleidungen

eligibilityCriteria: Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Inselspital (Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur, BB 6.1) als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Referenzen Schlüsselperson: 20
Plausibilität und Qualität der abgegebenen Planungs- und Produktionstermine: 10
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine: 10
Preis: 60
Referenzen Schlüsselperson: 20
Plausibilität und Qualität der abgegebenen Planungs- und Produktionstermine: 10
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine: 10


title: Baumeisterarbeiten PWI Weissenbergstrasse

description: Unterfräsen best. Strassenbelag, neue Tragdeckschicht


name: Bureau d'ingénieurs Daniel Willi SA,Av. des Alpes 43, 1820 Montreux 1, Suisse, E-mail:

title: Caserne SDIS haut-Lac

description: Travaux de terrassement, béton armé, maçonnerie et génie civil pour la construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers du SDIS "Haut-Lac".

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au Registre du commerce.


title: Kantonsapotheke Zürich, Neubau Schlieren, Südstraße 3, 8952 Schlieren, BKP 811.01-01 Salbenprozessanlagen, Planung und Ausführung.

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110

FrymaKoruma AG

street: Theodorshofweg 6


title: Ergänzungsbau, Erholungshausstrasse 30.3, 8345 Adetswil

description: Ergänzungsneubau Sanierung/Anbau Schulhaus Bestand