name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sanierung Theater Basel, BKP 240.0 HLK-Arbeiten

description: Der Auftrag umfasst unter anderem folgende Arbeiten: • Teilweise Demontage von Heizungsverteilungen. Die Versorgung der neuen Heizregister der Lüftungsanlagen erfolgt neu über einen PWT. • Für die neuen Lüftungsgeräte auf der Ebene 12 und Ebene 13 wird ab der Heizverteilung eine separate Steigzone installiert. Die horizontale Verteilung der Süd/West Fassade wird im Zuge der Lüftungssanierung ersetzt. • Demontage bestehender und Einbau von 10 neuen Lüftungs- und Klimaanlagen. • WRG-Systeme mit Rückgewinngrad ≥ 70% mit Kreislaufver-bundsystem bei getrennter Aufstellung ZUL- und ABL-Monoblocs und ≥ 80 % bei Rotations-WT (Wärme und Feuchte) kombinierten ZUL+ABL-Monoblocs. • Teilweiser Austausch des bestehenden Luftkanalsystems zur Anpassung an die neuen Erfordernisse inkl. Isolation nach kantonalem Energiegesetz. • Einbau von Brandschutzklappen und Brandschottungen gemäss Brandschutzkonzept, neue BSK-Motorantriebe mit 24-V-Motor und Bus-System, Austausch Motorantriebe an bestehenden BSK. • Etappenweise Ablösung der bestehenden MSR-Anlage und Einbau eines BACNet-fähigen DDC-Regelsystems mit Automa-tionsgeräten, Feldgeräten und neuen Schaltschränken inkl. Migration und Aufschaltung bestehender Nebenanlagen. • Die Kälteverteilleitungen in der Ebene 02 werden teilweise demontiert und zur Versorgung der neuen Kälteregister der Lüftungsanlagen angepasst. • Fünf Lüftungsanlagen werden mit einer Wasser/Glykol Wärmerückgewinnung ausgerüstet. • Für die neuen Lüftungsgeräte auf der Ebene 12 und Ebene 13 wird ab der bestehenden Kälteverteilung eine separate Steigzone installiert. • Der Kältespeicher wird auf Grund der neuen Raumnutzung versetzt. Die Expansionsanlage wird den neuen örtlichen Gegebenheiten angepasst.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter: 20
Schlüsselperson stellvertretender Projektleiter: 10
Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter: 20
Schlüsselperson stellvertretender Projektleiter: 10


scheme: CPV

title: CEC Emilie-Gourd - Réfection complète des secteurs sciences Echafaudages

documentType: tenderNotice

description: CEC Emilie-Gourd Installation, location et démontage d'un échafaudage.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

Etat de Genève

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Implenia Schweiz AG,Rue des Finettes 54, 1920 Martigny, Suisse

name: Bureaux: DHB S.A., B+C S.A., Sollertia S.A., à l'attention de Monsieur Abrate,Route de la Gribannaz 19, 1880 Bex, Suisse, Téléphone: +41 24 463 09 90, Fax: +41 24 463 09 99, E-mail:

documentType: awardNotice

description: Lot 1 : Finalisation du giratoire provisoire de l'Eau Froide, création de la route qui relie le futur Pont de l'Eau Froide (env. 90m) avec collecteur d'eaux claires. Liaison aux réseaux existants (EU, EC, Eau potable, RE, Gaz, CAD)

title: SAF Fourches / Etape 2 Lot C / Eau Froide

description: Lot 1 : Finalisation du giratoire provisoire de l'Eau Froide, création d'une route qui relie le futur Pont de l'Eau Froide (env. 90m) avec liaison aux canalisations existantes Lot 2: Création du Pont sur l'Eau Froide (avec traversées des SI).

eligibilityCriteria: Selon le dossier d'appel d'offres


name: Mairie de Veyrier Place de l'Eglise 7-9 1255 Veyrier

description: Construction du nouveau groupe scolaire des Grands-Esserts-mandat d'ingénieur électricien

description: Construction du nouveau groupe scolaire des Grands-Esserts-mandat d'ingénieur chauffage-ventilation

description: Construction du nouveau groupe scolaire des Grands-Esserts-mandat d'ingénieur sanitaire

title: Ecole des Grands-Esserts: Appels d'offres pour ingénieurs CVC-MCR, ingénieurs S et ingénieurs E

description: selon cahier de soumission

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Place de l'Eglise 7-9


name: Abt. Bau und Infrastruktur Jonschwil, Poststrasse 12, 9243 Jonschwil, Suisse

title: Schule Schwarzenbach: 211 Baumeisterarbeiten

description: Neubau Schulgebäude mit 10 Schulzimmern, Aula, Bibliothek. Sowie Neubau Mehrzweckhalle mit Tiefgarage mit 30 Einstellplätzen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE)

title: École professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAS) — rénovation des ateliers métallurgie et bâtiment.

description: Mandat de direction des travaux pour la transformation de 2 bâtiments d'une surface totale brute de 5'800 m2 et d'un volume total de 26'500 m3.

street: Avenue du Midi 18

name: Service des bâtiments, monuments et archéologie


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Gaetano Berardi,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 53, E-mail:

title: Entretien des espaces extérieurs site du Lignon

description: Prestation d’entretien des espaces extérieurs sur le site du Lignon (GE). La surface totale d’entretien pour les prairies, gazons fleuris, talus en prairie maigre, surfaces engazonnées, surfaces ensemencées de fleurs sauvages, végétations arbustive et arborescente, surfaces graveleuses et sèchardes est d’environ 46'000 m2. L’entretien des surfaces bitumeuses est d’environ 23'500 m2.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Kirchberg, Wilerstrasse, Stelz bis Cholberg

description: - Belagsaufbruch 4'600 m2 - Aushub 2'000 m3 - Fundation 2'500 m3 - Randabschlüsse 500 m - Asphaltbeläge 2'300 t - Entwässerung 500 m


name: Pflegezentrum Fürstenau Wil, Fürstenlandstrasse 50, 9500 Wil, Suisse

title: BKP 283.2 Deckenbekleidung aus Gips

description: Gipsdecken, Gipslochdecken, Akustikdecken und dgl.

eligibilityCriteria: 05.07.2010 Kosten: Keine


name: Kantonales Steueramt St.Gallen, à l'attention de Reto Schneider,Davidstrasse 41, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 41 40, Fax: +41 58 229 41 99, E-mail:

title: IT Steuern SG+

description: Im Rahmen des Projekts IT Steuern SG+ strebt das kantonale Steueramt St.Gallen an, eine neue Steuerlösung für das gesamte St.Galler Steuerwesen zu beschaffen. Dafür werden folgende Grundleistungen gefordert: • GL01: Bereitstellung der neuen Gesamtlösung Steuern «FAST SG» • GL02: Leistungen zur Projektabwicklung (Projektrollen ausfüllen, Migration der Daten und Systeme, Dokumentationen und Schulungen, Erarbeitung von HERMES-Lieferobjekten) • GL03: Wartung und Weiterentwicklung von «FAST SG» • GL04: Grundlegende Leistungen des Applikationsbetriebs (Job Engineering und fachliches Monitoring, Second-Level-Support, Third-Level-Support, fachliche Konfiguration)

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen 2020

description: Bauherr Stadt Kloten: Hindernisfreier Umbau/Neubau folgender Haltestellen: *Haltestelle Ackerstrasse Ostseite, Westseite mit Sanierung der vorhandenen Pflästerung. *Haltestelle Härdlen Südseite, Nordseite mit Sanierung der vorhandenen Pflästerung. *Kapphaltestelle Geissberg *Haltestelle Wohnheim *Haltestelle Graswinkel mit Neugestaltung Parkanlage * Erweiterung und Sanierung Geissbergstrasse im Abschnitt der Bushaltestelle und Strassenraumgestaltung. mit Gesamthaft folgender Mengen Fundation ca. 840m3 Randsteine ca. 440m Bundsteine ca. 405m Bord-/Wassersteine ca. 140m Sonderborde ca. 141m Planien ca. 2'000m2 AC T 16 Oekophalt und AC 8 N ca. 370to AC T 22 H ca. 403to AC 8 H ca. 130to Entwässerungsleitungen ca. 50m Schachtabdeckungen etc. Pflanzungen (Bäume, Hecken) und Ansaat inkl. Unterhalt ibk AG, Wasserversorgung und Elektrizität Grabarbeiten ca. 135m3 für ca. 50m Wasserleitung diverse EW-Leitungen

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau im innerstädtischen Gebiet sowie Erfahrung im Bau von hindernisfreien Bushaltestellen.


name: Stadt Winterthur Stadtkanzlei,à l'attention de Peter Weber, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur, Suisse, E-mail:

title: Submission Medienbeobachtung

description: Medienbeobachtung gemäss Pflichtenheft (Beilage 2)


title: Surinerstrasse Belagsarbeiten

description: Fräsen 600 m2; Planiearbeiten 2'300 m2; Fundationsmaterial 300 m3; Belag AC T 22 N 490 t; AC 8 N 800 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Municipio di Massagno,à l'attention de Christian Laverde, via Motta 53, 6900 Massagno, Suisse, Téléphone: +41 91 960 35 22, Fax: +41 91 967 14 86, E-mail:

title: Concorso opere da lattoniere e impermeabilizzazione tetti piani, Scuola elementare Massagno nuova palestra

eligibilityCriteria: 20.07.2015 Spese: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe

title: Rauchgasfilter mit Energierückgewinnung: Lieferung, Montage Inbetriebsetzung und Garantienachweis

mainProcurementCategory: goods


name: Regionalverkehr Bern-Solothurn AG,à l'attention de Leiter Bau und Liegenschaften, Mathias Widmer, Tiefenaustrasse 2, Postfach, 3048 Worblaufen, Suisse, E-mail:

title: RBS Depotneubau inkl. Umbau Bahnhof Bätterkinden - Sandsilo und Sand-Befüllungssystem

description: Der Regionalverkehr Bern Solothurn RBS plant in Bätterkinden den Bau einer Unterhalts- und Abstellanlage (Depot). Dieser Depotneubau ersetzt künftig die Anlagen in Solothurn und Worblaufen. Im Osten der geplanten Depotanlage befindet sich der bestehende Bahnhof Bätterkinden. Dieser soll im Zuge der Errichtung des Depots ebenfalls umgebaut werden. Des Weiteren werden die Aussenanlagen um das Depot z.B. als Abstell- und Dispositionsanlage neu gebaut. RBS beabsichtigt für den Depotneubau das Sandsilo und das Sand-Befüllungssystem zu beschaffen. Details sind dem Werkvertrag mit seinen Anhängen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Erfüllen der Eignungskriterien


name: Transports publics de la région lausannoise SA

description: Les TL conçoivent, organisent et assurent quotidiennement la mobilité de plus de 326 000 voyageurs. La croissance prévisible de la flotte route nécessaire pour répondre au développement de l’offre TL se heurte aux limites de capacité de stockage des dépôts existants. Dans ce contexte, les TL ont décidé d’agrandir le dépôt des bus de Perrelet (PEB) et souhaitent s’appuyer sur des mandataires externes pour mener à bien le projet. Le montant indicatif B du projet (CFC 1, 2 et 4) est estimé à 50 000 000,00 CHF HT. Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieurs spécialisés dans les domaines des installations du bâtiment: — chauffage, — électricité, — froid, — ventilation, — climatisation, — sanitaire, — automatismes du bâtiment, — physique du bâtiment, — coordination technique spatiale, et — coordinateur BIM. Les montants B estimés pour les CFC 23 à 25 sont (HT): — CFC 23 = 3 700 000 CHF; — CFC 24 y.c. ADB = 2 700 000 CHF; et — CFC 25 = 900 000 CHF.

title: PEB — Agrandissement du dépôt de bus — mandat d'ingénieur des installations du bâtiment

description: PeB - Agrandissement du dépôt de bus - Mandat d'ingénieur des installations du bâtiment

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Ch. du Closel 15

Tecnoservice Engineering S.A.

street: Beaumont 20


title: 723.02 Trinserstrasse Belagsarbeiten


name: Feuerwehr Gaiserwald,à l'attention de Kdt Jürg Seitter, Sonnenbergstrasse 3, 9030 Abtwil, Suisse, Téléphone: 079 635 98 31, E-mail:

title: Rüstwagen

description: Rüstwagen gemäss Ausschreibungsunterlagen und Pflichtenheft

eligibilityCriteria: Der Anbieter ist mit einer Rücknahmevereinbarung des zu ersetzenden Rüstwagens einverstanden und offeriert ein entsprechendes Angebot.


title: Beschaffung eines Patientendatenmanagementsystems

description: Ziel der ganzen Beschaffung ist es, ein PDMS sowie einen Partner für die Implementierung und den Betrieb auszuwählen. Die Leistungen umfassen: Systemlieferung: Lieferung eines PDMS, welches den Bedürfnissen der betroffenen Anwenderkreise entspricht und sich gut in die bestehende Systemlandschaft des KSB integriert. Systembereitstellung: Konzeption, Realisierung und Inbetriebnahme des PDMS im Rechenzentrum des KSB im Rahmen eines Einführungsprojektes. Betrieb und Wartung: Unterstützung der KSB Betriebsorganisation in der Wartung und der Störungsbehebung des PDMS in der nachfolgenden Betriebsphase. Weiterentwicklung: Erbringung von Realisierungsleistungen im Rahmen von Erweiterungen oder Anpassungen des PDMS. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Pflichtenheft Kapitel 3 ff.

awardCriteriaDetails:
Erfüllungsgrad User Stories: 30
Benutzerakzeptanz: 20
Implementierungsstand: 20
Qualifikation des Anbieters: 20
Qualität des Angebotes: 10


name: Officine Idroelettriche di Mesolcina SA Zentrale Soazza

title: 50-kV-Kabelsysteme

description: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Demontage und Entsorgung von 50-kV-Kabelsystemen, die Fabrikation, Prüfungen im Werk, Transport, Versicherung, Verlegung, Montage, Vorortprüfung und vollständige Dokumentation von 50-kV-Kabelsystemen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Wirtschaftlichkeit:
2. Technische Lösung inkl. Referenzen:
3. Lieferantenbeurteilung:
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Technische Lösung inkl. Referenzen:
3. Lieferantenbeurteilung:


name: Administrateur de la faculté de médecine de l’Université de Genève

street: 1 rue Michel-Servet


name: Politische Gemeinde Tübach Elektrizitätsversorgung

title: Integrierte Photovoltaikanlage MZG Tübach

description: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Strategischer Einkauf, Öffentliche Beschaffung

description: Die EBL ersetzt das Zutrittskontrollsystem mit Verwaltungssystem und elektronischen Komponenten in den Gebäuden auf dem Areal in Liestal, in 9 Unterwerken und 25 Trafostationen. Der Leistungsumfang beinhaltet die Lieferung, die Demontage des bisherigen Systems, die Montage, die Inbetriebsetzung und die Abnahme des neuen Verwaltungssystems und sämtlicher Zugangskomponenten. Für den Ersatz der mechanischen Schliessungen in den weiteren Anlagen des Stromnetzes, der Wärme und Produktion sind nur die mechanischen Komponenten zu liefern. Der Austausch der Zylinder erfolgt durch die EBL über einen Zeitraum von 5 Jahren. Die Verwaltung sämtlicher elektronischer und mechanischer Zutrittskomponenten ist über eine Software sicherzustellen. Sämtliche Lieferungen und Arbeiten erfolgen während laufendem Betrieb.

title: Beschaffung / Ersatz „Zutrittssystem / Schliessanlage“

street: Mühlemattstraße 6


title: BAV 80392 Schulanlage Schütze-Areal

description: Neubau / Umbau BKP 282.5 Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen


description: Die Limmattalbahn wird als schneller Feinverteiler mit insgesamt 27 Haltestellen auf der 13.4 km langen Strecke Altstetten sowie die Gemeinden Schlieren, Urdorf, Dietikon, Spreitenbach und Killwangen optimal erschließen und verbinden. Während der Realisierungsphasen der Limmattalbahn werden Verkehrsführungen umgestellt. Dafür wird ein Verkehrsdienst benötigt. Die Submission umfasst Verkehrsdienst während den Realisierungsbauphasen der Lose 1b – 3 der 1. Etappe mit Option für das Los 1a und für die 2. Etappe. Der Einsatz des Verkehrsdienstes wird auf Basis des Bauverlaufs respektive auf Weisung der Oberbauleitung festgelegt.

title: Limmattalbahn, Mandat Verkehrsdienst.

description: Limmattalbahn, Mandat Verkehrsdienst.

Limmattalbahn AG

street: Hofwiesenstraße 370

Kroo Security AG

street: Holbeinplatz 4


name: Diversey Europe B.V.,Postfach, 9542 Münschwilen, Suisse

title: Geschirrspühlmittel

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Erneuerung Waldenburgerbahn, Los 7 (Bahnhof Waldenburg), Bedachungsarbeiten

description: Bedachungsarbeiten

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marc Balsiger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 43, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: CFC: 224 - Couverture CFC: 222 - Ferblanterie

description: Neubau Schulgebäude 113 und Bestandesbau 111 Ost. Neubau 113 in Hybridbauweise: Ortbeton und Betonelemente. Fassadenverkleidung mit Betonelementen. Dach in Holzbauweise. Bestandesbau in Massivbau. Realisierung in 2 Etappen. Der Bestandesbau 2022. Der Neubau 2023 Flachdacharbeiten Dämmung und Abdichtungen mit Bitumendichtungsbahnen. Geneigte Dächer. Untergründe Holzbau. Inklusive Spenglerarbeiten Dachentwässerung/Ablaufrohre. Die Arbeiten müssen ECO Kriterien erfüllen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Referenzen: 2 Referenzobjekte in den letzten 5 Jahren. Gemäss J_Referenzblatt Zuschlag. Die Referenzen müssend zwingend abgeschlossen sein:: 30


title: BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoff nicht ableitfähig

description: Bodenbeläge aus Kunststoff, nicht ableitfähig

awardCriteriaDetails:
Preis: 30
Qualität: 40
Life Cycle Cost: 15
Projektorganisation: 10
Projektqualitätsmanagement: 5


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Schulhaus Sandgruben mit Sporthallen; BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Lüftungsinstallationen und dergleichen für Neubau Sekundarschulhaus mit Turnhalle und Kindergarten. Alle Lüftungsanlagen werden mit den notwendigen Luftaufbereitungskomponenten wie Filter, Wärmerückgewinnungseinrichtungen, Ventilatoren, Lufterhitzer und Klappen ausgerüstet. Zur Energieoptimierung werden Bereiche mit unterschiedlichen Nutzungszeiten bedarfsgesteuert realisiert. Die Zuluftverteilung und die Abluftfassung erfolgt über ein verzinktes Rohr- resp. Kanalnetz mit allen erforderlichen Armaturen insbesondere Luftauslässe und Brandschutzklappen. Die Regulierung und Steuerung der Lüftungsanlagen erfolgt über die übergeordnete Gebäudeautomationsanlage. Die Wärmedämmung wird gemäss dem Energiegesetz des Kantons Basel-Stadt sowie den Vorgaben KBOB „Baumaterialien im Hochbau“ ausgeführt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


title: Wohnüberbauung Casinostrasse Dübendorf

description: Umgebungsarbeiten zu drei Liegenschaften


title: BKP 271.1 Verputz- und Gipserarbeiten

description: BKP 271.1 Verputz- und Gipserarbeiten


title: Submission 1403 Vermittlungsstelle IKD und IKV.

Fachstelle für Integrationsfragen

street: Neumühlequai 10

Asyl-Organisation Zürich (AOZ)

street: Zypressenstrasse 60


name: RWB Jura SA, à l'attention de Julien Parietti,Route de Fontenais 77, 2900 Porrentruy, Suisse, Téléphone: 058 220 38 00, Fax: 058 220 38 99, E-mail:

title: 16J017 / EAUVallon - Lot 2.2 - La Clef - Les Philosophes

description: Les travaux de Génie Civil consistent à raccorder le réservoir des Philosophes à St-Imier en y posant plusieurs conduites industrielles (batterie de conduites électriques, conduites d'eau potable de DN 250 et 300, canalisations d'évacuation des eaux et CAD) depuis la rue de La Clef jusqu'au réservoir des Philosophes, soit sur environ 1km. Diverses chambres seront construites le long du tracé. Les travaux de sanitaire font partie intégrante de l'offre de Génie-Civil.

eligibilityCriteria: Selon l’art. 34, alinéa 1 de l’Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stiftung Alterswohnunen der Stadt Zürich

title: BKP 112.1 Altlastensanierung

description: Sanierung eines Abbruchobjektes für den Bau von 75 Alterswohnungen.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


Spontis SA

street: route de Chantemerle 1


title: Portal Relaunch Internet.

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Ablösung des Internet-Portals der Stadt Winterthur mittels eines neu zu definierenden Standards, der den größten Teil der Stadtverwaltungs-Seiten betrifft, und rund eines Dutzends Auftritte, welche Bereiche betreffen, die in Darstellung und zum Teil technischen Anforderungen über den Standard hinausgehen.

Stadtkanzlei

street: Pionierstraße 7

4teamwork AG

street: Engehaldenstraße 53


name: État du Valais, DMTE, par le Service de la mobilité (SDM), section logistique d'entretien

description: Lames à neige pour véhicules légers et véhicules lourds.

title: Fourniture de 23 lames à neige

street: Pont des Iles 8

Aebi & Co. AG Maschinenfabrik

street: Buchmattstrasse 56


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie, Service cantonal de l'informatique, à l'attention de Pierre-Marie Porcellana,Avenue des Mayennets 4, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 606 22 90, E-mail:

title: Maintenance pour l’année 2021 des modules logiciels composant la suite SAP utilisée par l’Etat du Valais


title: Herstellung und Lieferung von Gleisanlagen für den Heimplatz 2011-28


name: Amt für Hochbau,à l'attention de René Mulle, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: +41 41 874 26 51, E-mail:

title: BKP 272.5 - "Spezielle Metallbauarbeiten"

description: gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäss Leistungeverzeichnis

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Erfahrung, Referenzen und Verfügbarkeit Schlüsselpersonen: 15
Logistik und Montagekonzept: 15
Auftragsanalyse und Projektrisiken (Chancen-Gefahren): 5
Baustelleninstallation (Flächenbedarf): 5


title: Leimbachstrasse

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen Bausumme: Fr. 0.6 Mio.

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Sanierung Sturzeneggstrasse, Herisau

description: Tiefbauarbeiten: Strassenbau, Kanalisations- und Werkleitungsbau

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Bauprogramm und Bauvorgänge: 15
Qualität: 15
Baustellenorganisation: 10


description: AmmImdel Costruzioni sotto il livello del suolo ct. Ticino

description: AmmIMdel Edilizia del soprassuolo ct. TI

title: LP83 BeIMB Hochbau / Tiefbau Portefeuille Tessin

description: armasuisse Immobilier cherche des entreprises disposant de connaissances dans le domaine de la construction et qui sont en mesure de fournir à armasuisse Immobilier un soutien professionnel pour les processus immobiliers stratégiques. L'adjudicateur entend par là principalement l'appréciation de l'état de bâtiments, l'établissement, sur cette base, d'une planification pluriannuelle de la remise en état/de l'assainissement, de même que l'élaboration de documents d'objets et la saisie de données de base. L'entreprise cherchée représente les intérêts d'armasuisse Immobilier. Elle élabore des propositions de solutions proactives et représente armasuisse Immobilier dans la gestion et le pilotage opérationnels de la gestion immobilière. Le mandat comporte les deux lots suivants: Lot 1: mandataire pour la gestion immobilière pour les bâtiments canton TI Lot 2: mandataire pour la gestion immobilière pour les objets du génie civil canton TI Les lots sont structurés comme suit en 8 modules : 1er module: relevé systématique de l'état 2e module: appréciation détaillée de l'état (inspections) 3e module: formulation du besoin à l'attention de la gestion 4e module: planification des mesures 5e module: données de base / mise au net de plans 6e module: solution à court terme de problèmes 7e module: soutien lors de la reprise d'objets 8e module: mesures non planifiables Prestations optionnelles: module 0: coordination au niveau supérieur

eligibilityCriteria: Spese: nessuna

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Erfahrungsnachweise des eingesetzten Projektleiters, dessen Stellvertreters und des Mitarbeiters 1:: 40
Z2: Preis:: 25
Z3: Projektorganisation und Ressourcenplanung des Anbieters:: 15
Z4: Verankerung in der Region / Reaktionszeit Schadenfälle:: 10
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen::
Z1: Erfahrungsnachweise des eingesetzten Projektleiters, dessen Stellvertreters und des Mitarbeiters 1:: 40
Z2: Preis:: 25
Z3: Projektorganisation und Ressourcenplanung des Anbieters:: 15
Z4: Verankerung in der Region / Reaktionszeit Schadenfälle:: 10
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen::


name: Municipalité de Chigny,Rue des Vignerons 3, 1134 Chigny, Suisse

title: Mandat d'architecte

description: prestations d'architecture selon SIA 102, phases 3,4 et 5 Voir détails dans le dossier d'appel d'offres

eligibilityCriteria: se référer au dossier d'appel d'offres


name: Kantonsspital Winterthur,à l'attention de Florian Weinig, Brauerstrasse 15, 8401 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 266 21 21, Fax: 052 266 45 17, E-mail:

title: Mandat Versicherungsbroker

description: Das Mandat für eine unabhängige Versicherungsberatung gelangt ab Abschluss bis zum 31.12.2020 (mit der Option einer möglichen Verlängerung für die Mandatsvergabe um zwei Mal ein Jahr) zur öffentlichen Ausschreibung.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Erfüllung qualitatives Anforderungspacket:
Preis:
Angebotspräsentation:


description: Submission Lizenzpartner für die Erbringung von Leistungen eines Partners in der Form eines Licensing Solution Partner (LSP) für die Jahre 2020-2022 für Microsoft EA – Enterprise Agreement, Microsoft Open Values Subscription für das Bildungswesen und weitere Software Produkte.

title: Lizenzpartner (Licensing Solution Partner LSP) für die Jahre 2020-2022

Amt für Informatik

street: Marktgasse 2


title: Neubau Schoren Primarschule, BKP 273.0 Innentüren aus Holz

description: Lieferung und Montage von Innentüren aus Holz.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Division défense incendie et secours (DDIS)

title: Aquisition de véhicule du feu, tonne-pompe 1000 litres.

description: Véhicules du feu, tonne-pompe 1000 litres, soit fourniture châssis-môteur, aménagement de la superstructure et équipement complet, formation sur le véhicule et la superstructure.

street: Av. du Général Guisan 56

Feumotech AG

street: Gerlafingenstrasse 31


title: 211.1 Fassadengerüstungen

description: 211.1 Fassadengerüstungen


name: Camandona SA,Rue de Cossonay30, 1023 Crissier, Suisse

name: Bovard & Nickl SA, à l'attention de Guy Fritsché,Route de Saint-Cergue 23, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 022 361 17 42, E-mail:

title: Travaux de génie-civil en lien avec la mise en séparatif des eaux usées du bassin versant du Vallon au centre de St-Cergue

description: Travaux de génie civil pour la mise en séparatif du bassin versant du Vallon en réalisant un nouveau réseau de collecte des eaux usées à exécuter conformément aux normes et directives liées à la zone de protection S2 et S3, avec la réalisation de tuyaux et chambres en polyéthylène soudé, qualité S8, sans bande. La réalisation des travaux est prévue en 2 étapes. Les tronçons IE et GH sont à réaliser à l'été 2019, le solde des travaux est prévu au printemps, été 2020.

eligibilityCriteria: Français


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

description: Assurance chantier d'une nouvelle usine d'incinération d'une capacité de 160 000 t/an sur le site de l'usine d'incinération actuelle selon le cahier des charges.

title: Assurances chantier usine des Cheneviers IV.

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


title: Construction d’une station d’eau de traitement Génie-Civil – travaux spéciaux – béton armé

description: Construction de la station d'eau "Brunnmühli II" Travaux de terrassement, construction béton et travaux spéciaux.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Production Voyageurs, PP-F-EK-EET-EME, à l'attention de Bernhard Meier,Wylerstrasse 123/125, 3000 Berne 65, Suisse, Téléphone: +41 79 252 18 28, E-mail:

title: Frequenzabhängige Schlingerdämpfer

description: Les amortisseurs anti-lacet à alimentation électrique des trains IC 2000 sont remplacés par des amortisseurs dépendant de la fréquence (FSD). Comme ce type de voiture sera en service pendant encore 20 ans, les coûts de remise à neuf des amortisseurs sont d’une grande importance. Par conséquent, le soumissionnaire doit également proposer dans cet appel d’offres les coûts suivants (manuel d’entretien, instructions de remise à neuf, liste des pièces de rechange, charge de travail, investissement dans les outils et banc d’essai), qui sont inclus dans l’évaluation du produit. Cet appel d’offres couvre les besoins pour la période 2021 à 2026.

eligibilityCriteria: Conformément au chiffre 3.7 de la publication de l’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
1. QUALITÄT: 40
1.1 Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss Anforderungskatalog: 60
1.2 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: QM-Konzept auf das ausgeschriebene Projekt angepasst.: 3
1.3 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: Phasenplan für die Termin- und Vertragserfüllung.: 3
1.4 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: Angaben zur Ablaufplanung, Terminprogramm, Schnittstellen mit Koordinationsbedarf.: 4
1.5 Eco Vadis (Corporate Social Responsibility, CSR): 10
1.6 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 20
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT: 60
2.1 Wirtschaftlichkeit Produkt (Einkaufskosten): 45
2.2 Wirtschaftlichkeit Produkt (Total Cost) Preisliste 20 Hauptartikel Arbeitsaufwand der Aufarbeitung Initialkosten, IHHB, Arbeitsbeschreibung: 45
2.3 Wirtschaftlichkeit Logistik: 10
2.4 Wirtschaftlichkeit EDI Anbindung:
Erläuterungen: Weitere Details sind in Ziffer 4.6 dieser Publikation sowie den Ausschreibungsunterlagen Teil 2C_Zuschlagskriterien aufgeführt.:


name: Bovet Jeker architectes Sàrl,Rue Reichlen 2, 1700 Fribourg, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction des travaux, service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 30, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Collège de Petit-Vennes


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: L’OFROU planifie le maintien de la substance sur le tronçon Villars-Ste-Croix – Vennes (N09-km 1 150 à 7 190) par des mesures anticipées, soit l’assainissement ciblé de l’infrastructure de manière à garantir qu’aucune intervention ne soit nécessaire durant la réalisation des chantiers OFROU d’envergure situés dans l’agglomération Lausanne–Morges. Les prestations d’auteur de projet APR comprennent: — l’établissement d'une analyse des variantes sans l'établissement d'un dossier MK basé sur les documents existants en possession de l’OFROU; — les phases de prestations SIA 32, 41, 51, 52 et 53 pour les domaines suivants: —— distribution d'énergie; —— éclairage; —— signalisation y compris la partie Ingénieur trafic pour la signalisation définitive; —— installation de surveillance; —— communication et système de gestion; —— installation de câblage (infrastructure); —— installation auxiliaires; —— provisoires BSA et interaction avec le GC.

title: N09.48 160035 Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes — Prestations d'ingénieur en électromécanique pour les phases d'étude et de réalisation (ID 7131)

street: Place de la Gare 7

PA Egis Villes & transports SAS

street: Le carat, 170 avenue Thiers

countryName: FR


description: Umbau des Gebäudekomplexes an der Frauholzstraße 9A/9B in Steinen.

title: Generalunternehmer-Submission.

Büro für Bauökonomie AG

street: Zähringerstraße 19


title: Sturzverbau Brünig-Süd Beschaffung Werklieferung, Steinschlagschutznetze

description: Die Brünig-Linie der Zentralbahn (Linie Nr. 470, km 40.500 - 44.500) ist seit jeher Stein- und Blockschlag sowie Felsstürzen ausgesetzt. Mittels einer detaillierten Gefahrenanalyse wurden insgesamt 51 Gefahrenquellen identifiziert, beschrieben, hinsichtlich Gefährdung für die Zentralbahn beurteilt und ein entsprechendes Massnahmenpaket erarbeitet. Das vorgeschlagene Massnahmenpaket enthält technische Massnahmen auf insgesamt 11 Streckenabschnitten (mit 23 Liefergebieten), u.a. sind diverse Steinschlagschutznetze vorgesehen. Weiter sind waldbauliche und organisatorische (Felsräumung) Massnahmen sowie die Überprüfung des bestehenden Überwachungskonzeptes vorgesehen.


title: BBZ Ersatzneubau Limmatstrasse; BKP 228-03 Fallarmmarkisen

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Fallarmmarkisen für den BBZ Ersatzneubau Limmatstrasse in Zürich.


description: Conception de détails, fourniture, montage et mise en route des équipements électromécaniques du lot EM 01 avec notamment: — adaptation de sortie ACTIFLO® et transfert des eaux la biofiltration CDN; — poste de relevage biofiltration CDN; — biofiltration CDN, y compris lavage des cellules, stockage des eaux boueuses et pompage vers la future unité de flottation; — adaptation de la filière BIOSTYR® en Bio-N.

title: STEP Aïre2+ - LOT EM 01 — Biofiltration Études, construction et mise en service de la Biofiltration

description: Conception de détails, fourniture, montage et mise en route des équipements électromécaniques du lot EM 01 avec notamment: — adaptation de sortie ACTIFLO® et transfert des eaux la biofiltration CDN; — poste de relevage Biofiltration CDN; — biofiltration CDN, y compris lavage des cellules, stockage des eaux boueuses et pompage vers la future unité de flottation; — adaptation de la filière BIOSTYR® en Bio-N.


name: Bietergemeinschaft: CBC RP c/ o Rosenthaler + Partner AG

name: Office fédéral des routes OFROU Division Réseaux routiers

description: Le projet couvre l’élaboration d'un concept de réalisation et le développement d'un système pilote avec les interfaces requises pour un avertissement d’embouteillages sur la base de données générées dynamiquement par les véhicules. Le système doit être mis en œuvre et évalué lors du projet en exploitation réelle. Le déroulement réel du trafic sur un tronçon de la route nationale sélectionné est représenté en temps réel pour l’enregistrement des embouteillages. L’avertissement d’embouteillages se présente comme une notification électronique et est visualisé en numérique sous forme cartographique à fins de géo-référencement. La préparation de l’essai pilote et de sa surveillance et son évaluation sont aussi incluses dans cet appel d'offres. À la fin du projet, les résultats sont synthétisés dans un rapport. Un support de données avec tous les contenus et données utilisés et générés lors du projet est remis à l’OFROU.

title: Essai pilote — Avertissement d’embouteillages

procurementMethod: selective

street: Pulverstrasse 13

name: Avertissement d’embouteillages - Ne pas ouvrir - documents d’offre

street: Feldrebenweg 16


name: Gemeindeverwaltung Grabs Rathaus,à l'attention de Feuerwehr Grabs Ueli Vetsch, Sporgasse 7, 9472 Grabs, Suisse, Téléphone: 079 344 14 32, E-mail:

title: Lieferung eins Standard Tanklöschfahrzeuges (STLF)

description: Lieferung Standard Tanklöschfahrzeug (STLF) für die Feuerwehr Grabs, gemäss Beschrieb

eligibilityCriteria: CHF 0.00 keine Kosten


title: Höhenstrasse

description: Erneuerung rund 250 m Fahrbahn und Gehweg (Tragschicht und Deckbelag), öffentliche Beleuchtung, Strassenentwässerung, EV-Leitungen, Gas-, Wasser- und Swisscomleitungen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 55
Technische Lösung: 20
Anbieter: 20
Allgemeine Kriterien: 5
Preis: 55
Technische Lösung: 20
Anbieter: 20
Allgemeine Kriterien: 5


name: Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT

title: F21188 - Übergangsleistungen und Knowhow Übergabe BMC Remedy Engineering


title: Neubau Doppelkindergarten & Tagesschule Brühl Schulanlage Brühl, Brühlstr. 106, 4500 Solothurn,

description: BKP 258 Küchenbau BKP 273.0 Innentüren aus Holz BKP 273.1 Wandschränke/Regale, Holz furniert BKP 273.3 allg. Schreinerarbeiten

eligibilityCriteria: Alle Anbieterinnen und Anbieter, welche die Anforderungen der Selbstdeklaration, der verlangten Nachweise, der Eignungskriterien erfüllen und die Unterlagen vollständig, unterschrieben und fristgerecht abgegeben haben, werden zur Bewertung zu gelassen.


title: Sanierung Leichtathletikanlage Stadion Kleinholz

description: Das bestehende Leichtathletikstadion Kleinholz ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. In einem ersten Schritt wurde vor 1 1/2 Jahren das Rasenspielfeld innerhalb der Rundbahn saniert. Mit der aktuellen Etappe wird die komplette Leichtathletikrundbahn mit den Nebenanlagen saniert. Der Kunststoffbelag wird entfernt und der Deckbelag abgefräst. Die Tragschicht und die Fundation bleiben bestehend. Die Randabschlüsse der Anlageteile werden ebenfalls abgebrochen und neu erstellt. Für die Ableitung des Wassers der Rinnen entlang der Laufbahn, sind bereits Schmutzwasserleitungen vorbereitet. Die bestehende Beleuchtung wird abgebrochen und durch eine neue Beleuchtung ersetzt. Beim Bau der Leichtathletikanlagen müssen sämtliche Vorgaben und Richtlinien des internationalen Leichtathletikverbandes eingehalten werden. Der Leichtathletikverband duldet bei der Zertifizierung der Anlage keine Abweichungen.


name: Réseau Hospitalier Neuchâtelois - Direction logistique, à l'attention de Elisabeth Ambadiang,Rue de la Maladière 45,, 2000 Neuchâtel, Suisse, E-mail:

description: Fourniture, installation, mise en service et maintenance de moniteurs patients en réseau et d’une centrale de gestion centralisée d’impression pour le bloc opératoire de Pourtalès

description: Fourniture, installation, mise en service et maintenance de moniteurs patients en réseau et d’une centrale de gestion centralisée d’impression pour le bloc opératoire site de la Chaux de Fonds

description: Ventilateurs d’anesthésie pour sas d’inductions destinés au bloc de Pourtalès

description: Ventilateurs d’anesthésie pour sas d’inductions destinés au bloc de la Chaux de Fonds

description: Ventilateurs d’anesthésie destinés au bloc opératoire de Pourtalès

description: ventilateurs d’anesthésie destinés au bloc opératoire de La Chaux de fonds

title: Fourniture, installation, mise en service, formation, maintenance et évolutivité de moniteurs patients en reseau centralisé et de ventilateurs pour le départements d'anesthésies des sites de PRT et de La CDF.

description: Fourniture, installation, mise en service, formation, maintenance et évolutivité de moniteurs patients en réseau centralisé et de ventilateurs pour le départements d'anesthésies des sites de PRT et de La CDF.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Brücken-, Kunstbauten, Strassen-, Kreisel- und Werkleitungsarbeiten; SBB Übergänge

description: Strassenbau Belagsabbruch 25‘000m2 Werkleitungskabelblöcke 3‘300m Bodenabtrag 20‘500m3 Aushubvolumen 215‘000m3 Hinterfüllungen 13‘000m3 Schüttungen 38‘000 m3 Fundationsschichten 32‘200m3 Randabschlüsse 1‘650m Belagsarbeiten Walzasphalt 20‘400to Beläge Beton 2‘850m2 Rohrleitungen 3‘250m Kunstbauten Baugrubenaushub 16‘000m3 Nagelwand 1‘250m2 Ungespannte Anker 210Stk Schalung 19‘000m2 Bewehrung 1‘250to Ortbeton 8‘300m3 Abdichtung BD 1200m2 Belagsarbeiten Gussas 300to Lärmschutzelemente 240Stk Steinkörbe 1x 0,3x0,5m 1‘250Stk Werkleitungen Aushubvolumen 4‘000m3 Werkleitungsblöcke EW/WA/Gas 4‘400m Fundationsschichten 2‘100m3 Leitungskies 1‘400m3 Hüllbeton 150m3 Ortbetonbau (SPW) 80m3 Schalung (SPW) 400m2 Bewehrung (SPW) 10to


title: Betrieb einer Sanitätsnotrufzentrale SNZ 144 im Kanton Graubünden

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen


description: Mit dem Stationierungskonzept der Armee sind der Waffenplatz und der Militärflugplatz Emmen für die langfristige Weiternutzung vorgesehen. Die Heizungen sind am Ende ihrer Betriebsdauer angelangt. Ein Ersatz der Wärmeerzeugung ist deshalb an allen Standorten erforderlich. BKP 211 Baumeister, Erstellen von Werkleitungsgräben für Elektro- und Fernwärmeleitungen auf dem gesamten Areal der armasuisse. Frei geböschte Flächen im Wiesland, gesprießte Gräben im Bereich von Strassen und Vorplätzen. Die Ausschreibung erfolgt im simap mit 2 unterschiedlichen Publikationen: — „Neubau Heizzentrale“, — „Anschluss Fernwärmenetz“. Beauftragt wird nur eine Publikation. Die Bauherrschaft wird anhand der eingegangenen Offerten entscheiden, welche Ausschreibung effektiv ausgeführt werden soll.

title: Emmen, Neubau Heizzentrale und Fernleitung Flpl/Wpl; Ausschreibung „Anschluss Fernwärmenetz"/BKP 211 Baumeisterarbeiten

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1

Lötscher Tiefbau AG

street: Spahau


name: Best Practice Consulting AG, Münster, Zweigniederlassung Regensdorf

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: — dans le cadre du présent appel d'offres, l'OFIT recherche un soumissionnaire qui assurera l'opération du paysage système « Core-IT » ainsi que la maintenance et le développement de la composante SAP PSCD pendant les dix prochaines années.

title: (20001) 609 Opération Core-IT ESTV, opération et maintenance SAP PSCD

street: Fellerstrasse 21

street: Althardstrasse 80


description: Baumeisterarbeiten in der Sparte Wasserbau. Instandsetzung und Sanierung bestehender Schutzbauten sowie der Bau neuer Schutzbauwerke.

title: Instandsetzung Verbauung Dorfrüfi, Trimmis

Bauamt Trimmis

street: Galbutz 2


name: Gemeinde Vaz/Obervaz,à l'attention de Andreas Ledermann, Plam dil Roisch, 7078 Lenzerheide, Suisse, Téléphone: 081 385 21 16, E-mail:

title: Erweiterung Schulanlage Lenzerheide BKP 283.4 Deckenverkleidungen aus Holz

description: Akustikdecken aus Massivholzlamellen, ca. 500 m2


title: Erstellung eines FTTH-Netzes in der Gemeinde Bargen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: jordan architectes SA, à l'attention de David Jordan,Rue Gutenberg 18, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 0219255090, E-mail:

title: 23000 Installations électriques

description: Réalisation d'une salle de gymnastique de type VD6 Standard, labellisée MINERGIE P.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4 / PF 3768, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, E-mail:

title: Neubau Wohnheim Sonnegarte, Wandbeläge Plattenarbeiten, BKP 283.4

description: BKP 283.4 Deckenverkleidungen aus Holz


currency: EUR

Monnaie fédérale Swissmint

street: Bernastrasse 28

Schmetz GmbH

countryName: DE


name: Eidgenössisches Personalamt (EPA), Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB)

title: „Auftritts- und Präsentationstechnik“, Kurssprache Deutsch (2 Tage) Grundleistung: 1. Quartal 2016 – 4. Quartal 2019 Kurse* = 64, Tage** = 128 Option: 1. Quartal 2019 – 4. Quartal 2023 Kurse* = 64, Tage** = 128

description: „Auftritts- und Präsentationstechnik“, Kurssprache Deutsch (2 Tage). Grundleistung: 1. Quartal 2016-4. Quartal 2019; Kurse* = 64, Tage** = 128. Option: 1. Quartal 2019-4. Quartal 2023; Kurse* = 64, Tage** = 128.

title: „Présenter et parler en public“, Kurssprache Französisch (2 Tage) Grundleistung: 1. Quartal 2016 – 4. Quartal 2019 Kurse* = 32, Tage** = 64 Option: 1. Quartal 2019 – 4. Quartal 2023 Kurse* = 32, Tage** = 64

description: „Présenter et parler en public“, Kurssprache Französisch (2 Tage). Grundleistung: 1. Quartal 2016-4. Quartal 2019; Kurse* = 32, Tage** = 64. Option: 1. Quartal 2019-4. Quartal 2023; Kurse* = 32, Tage** = 64.

title: (1510) 614 Kurse „Auftritts- und Präsentationstechnik“.

description: Das Eidgenössische Personalamt (EPA) ist die Fachstelle für die Personalpolitik des Bundes. Es entwickelt Grundlagen und Instrumente zur Steuerung, Weiterentwicklung und Koordination des Personalwesens der Bundesverwaltung mit ihren rund 36 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das EPA bereitet die personalpolitischen Geschäfte des Bundesrates vor und berät die Departamente und Bundesämter bei der Umsetzung der Personalpolitik. Es führt das Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB) als Dienstleister für die bundesweite Aus- und Weiterbildung und sorgt für entsprechende Angebote, insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Berufsbildung und Vermittlung von Führungs-, Selbst- und Sozialkompetenzen. Zum beschriebenen Angebot gehören unter anderem Kurse zur Optimierung der Auftritts- und Präsentationstechnik. Eine grosse Anzahl von Bundesangestellten (Mitarbeitende, v. a. Fachspezialistinnen und -spezialisten sowie Kader) stehen regelmäßig vor der Situation, ihr Fachthema in internen oder externen Veranstaltungen zu präsentieren. Der professionelle Auftritt und die Präsentationstechnik dienen nicht nur dem zielgruppengerechten Vermitteln des Inhaltes, sondern beinhalten immer auch die Komponente der Imagepflege der Bundesverwaltung. Die Kurse zur Auftritts- und Präsentationstechnik stehen allen Mitarbeitenden ungeachtet der ausgeübten Funktionen, der Berufsfelder oder der Ausbildungsabschlüsse offen, sofern sie im Berufsalltag Präsentationen durchzuführen haben. Einzelne Kurse richten sich spezifisch an Kader. Die Nachfrage an Kursen zur Präsentationstechnik (Deutsch und Französisch) ist konstant hoch. Das Volumen übersteigt den WTO-Schwellenwert. Das AZB will deshalb diese Präsentationskurse in einem offenen Vergabeverfahren öffentlich ausschreiben. Die Ausschreibung erfolgt nach dem 3. Kapitel der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen. Gesucht werden Anbieter für die Entwicklung und Durchführung folgender Kursmodule: — Auftritts- und Präsentationstechnik (2 Tage, Unterrichtssprache Deutsch); — Présenter et parler en public (2 Tage, Unterrichtssprache Französisch). Bezugsregelung: Bei den unter Kapitel 2.2.1 (Pflichtenheft) genannten Mengen handelt es sich um ein Gerüst im Sinne von geschätzten Gesamtvolumen für das jeweilige Los aufgrund von Erfahrungszahlen und Trendschätzungen. Die Zuschlagsempfänger haben keinen Anspruch darauf, die in Punkt 2.7 angegebenen Los-Volumen in vollem Umfang erbringen zu können. Die Leistungen werden nach Bedarf angeboten und bezogen. Die Kurse werden in den Kursräumen des AZB im EPA, Eigerstrasse 71, in 3003 Bern durchgeführt.

street: Eigerstraße 71

Eigenmann Unternehmenskommunikation

street: Seehofstraße 4

OTP Organisation & Training Partners AG

street: Steinengraben 22


title: Wpl Brugg AG Gesamterneuerung Mehrzweckhalle Ausschreibung Architektur und Fachplanung als Einzelleistungsträger

description: Ausgangslage: Die bestehende Mehrzweckhalle auf dem Waffenplatz Brugg erfüllt die heutigen bautechnischen und energetischen Anforderungen nicht und soll erneuert werden. Nutzungskonzept Die Halle soll künftig dem Armeesport dienen und diversen Nutzern für gesellschaftliche Anlasse zur Verfügung stehen. Die maximale Personenbelegung wird damit auf 600 Personen definiert. Zielsetzungen Die Mehrzweckhalle ist gemäss den Vorgaben des Bundes, der armasuisse Immobilien und den Regeln der Baukunst so zu erneuern, dass diese während der nächsten 25 Jahre ohne weiteren Investitionen betrieben werden kann. Die Mehrzweckhalle hat nach der Gesamterneuerung den "Minergie-Standard" zu erfüllen. Übergeordnete Zielsetzungen Für die Planung und Realisierung gelten folgende Zielsetzungen: - Haushälterische Nutzung der vorhandenen Ressourcen - Kostenbewusste und nachhaltige Gesamtlösung - Effiziente und kurze Bauzeit Im Rahmen dieses Verfahrens werden Architekten und Fachplaner ermittelt. Die Beauftragung umfasst die Planungsarbeiten gemäss LHO 102, 103, 108 im entsprechenden Fachbereich: Architektur, Tragwerksplanung, Elektro-, Heizung-, Lüftungsplanung, Sanitärplanung und Gebäudeautomation in den Leistungsphasen nach SIA (Phasen 32, 33, 41, 51, 52 und 53). Die Projektleitung obliegt dem Architekten. Die Koordination der Installationsgewerke dem Heizungs- und Lüftungsplaner.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen, Angebots- und Vertragsbedingungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss Punkt 3.3.1 der Angebots- und Vertragsbedingungen:
Gemäss Punkt 3.3.1 der Angebots- und Vertragsbedingungen:


name: REDSEN Sàrl,Route de Pré-Marais24, 1233 Bernex, Suisse

name: Office cantonal des Systèmes d'Information et du Numérique (OCSIN)

description: Gestionnaire Environnement confirmé (réf. 19-01-5765-001)

description: Analyste fonctionnel junior (réf. 19-01-3612-004)

description: Analyste fonctionnel confirmé (réf. 19-01-3612-003)

description: Chef de Projets confirmé (réf. 19-01-3612-002)

description: Chef de Projets confirmé (réf. 19-01-3612-001)

description: Développeur Java senior (réf. 19-01-3611-001)

description: Coordinateur technique(réf. 19-01-3611-002)

description: Développeur JAVA confirmé (réf. 19-01-2898-001)

description: Chef de projet senior (réf. 19-01-2896-001)

description: Manager de programme (réf. 19-01-6839-001)

title: Attribution de 10 postes externes pour l’OCSIN (LSE 2019-01)

documentType: cancellationDetails

description: Les compétences obligatoires figurant dans la description de profil sont considérées comme des critères impératifs, si bien que l’absence de l’une d’entre elles pourra conduire à la décision d’exclure de la procédure le candidat proposé. Il est exclu de proposer des personnes dont le curriculum vitae se distinguerait du descriptif de poste annexé quant à ces compétences obligatoires. En cas de surqualification du profil, le tarif maximum indiqué pour le poste reste inchangé ; en outre, la surqualification n’est pas considérée comme un plus, et pourra même être considérée selon les cas comme pénalisante.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

title: Tiefbau Pikettdienst und Kleinbaustellen Elektrizität/Gas und Wasser Los 2 Kleinbaustellen Gas und Wasser

description: Die Kleinbaustellen umfassen Anschlüsse für Neukunden, geplante Reparaturarbeiten, Leistungserhöhungen und Kassierung (Stilllegung der Anschlussleitung) im Bereich Gas und Wasser. Bei den ausgeschriebenen Tiefbauarbeiten handelt es sich um ca. 1060 Einzeleinsätze pro Jahr, welche monatlich abgerechnet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technische Beurteilung: 40
Referenzen Schlüsselpersonal: 30
Angebotspreis: 30
Technische Beurteilung: 40
Referenzen Schlüsselpersonal: 30
Angebotspreis: 30


name: amoba baumanagement, bahnhofplatz 1a, 3930 Visp, Suisse, Téléphone: 027 945 19 19, Fax: 027 945 19 29, E-mail:

title: Ersatzneubau Martinsheim, Pflegeheim für Betagte, 3930 Visp

description: BKP 211 Baumeister Etappe 1+2; Abbruch Etappe 2 BKP 230 Elektro BKP 243 Heizung BKP 244 Lüftung BKP 250 Sanitär

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: 3 Roboter Husky with Dual UR5


title: Schulhaus Ebnet, Erneuerung Trakt C, 9204 Andwil SG, BKP 221 Fenster aus Holz/ Metall

description: Der Trakt C des Schulhauses Ebnet in Andwil SG wird durch die Schulgemeinde Andwil-Arnegg umfassend saniert

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen / Eignungskriterien


title: Gehweg Ellikon an der Thur, Uesslingerstrasse

description: Neubau Gehweg und Fussgängerübergang km 5.100 – 5.500: -Neubau Gehweg -Neubau Fussgängerübergang -Anpassung öffentliche Beleuchtung -Anpassung Verkehrsmessstelle -Anpassungen EKZ -Grabarbeiten für Wasserleitung Gemeinde Ellikon an der Thur Hauptmengen: -Belagsaufbruch 100 t -Kiesgemisch Lieferung (lose)1'000 m3 -Randabschlüsse versetzen1'000 m -Bituminöse Beläge AC T 200 t -Bituminöse Beläge AC 100 t -Schutzinsel geklebt 1 Stk -Schächte (S, SA, A) 8 Stk -Gartenmauer in Ortbeton 15 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Fällanden, Sanierungen Bodenacherstrasse

description: Strassenbau: Quartierstrasse Breite 7.0 / 6.0 m, Länge 650 m Belagsersatz inkl. Abschlüsse Ersatz Sauberkeitsschicht, kein Fundationsschichtersatz Kanalisation Kontrollschächte D 800/600 = 10 St. Kanalisation PP D 160 = 55 m Kanalisation PP D 200 = 520 m Kanalisation PP D 250 = 55 m Werkleitungen (Wasser, EW): Wasserhauptleitung = 840 m Wasserhauszuleitung = 50 m EW Kabelblöcke = 740 m Verteilkabinen = 3 St. EW-Plattenschächte = 5 St.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description: Travaux: carrelages faïences — CFC 281.6-282.4. Estimation: CHF 97 800 HT.

title: Rénovation de l'école de Pâquis-Centre — 1 502 TI — carrelages faïences.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich, Generalsekretariat, Informatik

description: Los 3b Backup Hardware Tape

description: Los 3a Backup Hardware Disk

description: RZ Ersatzbeschaffung

description: RZ Ersatzbeschaffung

title: RZ Ersatzbeschaffung

description: RZ Ersatzbeschaffung

street: Stauffacherstraße 55

Bechtle Holding Schweiz AG

street: Bahnstrasse 58/60

UMB AG, Zweigniederlassung Volketswil

street: Müllerenstrasse 3


name: Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Nagra

title: Expertenarbeiten Isotopengeochemie Tiefengrundwässer 2022 - 2023 / Dr. H.N. Waber war Teil der Gruppe Gestein-Wasser-Wechselwirkung an der Uni Bern und hat damit ein Expertenwissen. Der Know-How Aufbau bei Uni Bern ist im Gange.


title: Praktische berufliche Fähigkeitsabklärung vorläufig aufgenommener Personen (VA)

description: Vorläufig aufgenommene Personen (VA) über 24 Jahren, die das Sprachniveau A2 GER erreicht haben, werden von den Job Coaches der Koordinationsstelle für die sprachliche und berufliche Erstintegration vorläufig aufgenommener Personen (VA) der Fachstelle Integration (FI) zu einer praktischen beruflichen Fähigkeitsabklärung angemeldet. In dieser Massnahme soll eine Einschätzung ihres Potentials hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration erfolgen, ein Handlungsplan und ein Bewerbungsdossier erstellt werden. Die praktische berufliche Fähigkeitsabklärung ist Gegenstand dieser Ausschreibung. Sie wird von der FI für das Jahr 2018 im Rahmen eines Pilotprojektes ausgeschrieben, mit Option auf Verlängerung bis 2021.


name: Rhätische Bahn, Bahnhofstr. 25, 7000 Chur

title: Lawinenschutz RhB - WL Stahlverbau, Lago Bianco

description: Lieferung Lawinenstahlwerke Dk 4.5m, BAFU-zertifiziert, Gesamtlänge 202m


title: Überbauung Paradies, Dangelstrasse, Heizung, Lüftung und Sanitäranlage

description: Die Wohnüberbauung Paradies, Dangelstrasse 14 – 42, 8038 Zürich-Wollishofen ist sanierungsbedürftig. Die Gebäude werden durch Fensterersatz, Nachisolation der Fassaden, Einbau einer Wohnungslüftung, Anpassungen am Heizsystem und der Brauchwarmwassererzeugung dem Minergie-Standard angepasst. Um den Zielsetzungen der Stadt Zürich: 2‘000 Watt-Gesellschaft und Reduktion der fossilen Energieträger Rechnung zu tragen, wird die Heizzentrale mit heute 2 Gaskesseln komplett saniert. Die Stadt hat dazu mit ewz einen Energie-Contracting Vertrag abgeschlossen. ewz will die im Quellwasser aus dem Sihl- und Lorzetal, das das Trinkwasserwerk Moos mit Trinkwasser versorgt, enthaltene Energie nutzen, um die Gebäude Dangelstrasse 14 – 42 via einen kalten Energieverbund und eine Wärmepumpe zu beheizen und das Brauchwarmwasser zu erzeugen. Zur Redundanz wird ein neuer Ölheizkessel mit Brenner und Öltank erstellt. Im weiteren werden die Verteilleitungen in der Tiefgarage neu isoliert und die Dimensionierung überprüft und die Unterstationen in den verschiedenen Gebäude ebenfalls komplett geleert und neu, der veränderten Situation angepasst, wieder aufgebaut. Die ausgeschriebenen Arbeiten beinhalten, die Energieentnahme des Quellwassers im Trinkwasserwerk Moos, den Bau der kalten Fernleitung zu der Energiezentrale im Gebäude Dangelstrasse 38, die Abbrucharbeiten in der Energiezentrale Dangelstrasse 38 und in den Unterstationen der übrigen Häuser, die Installationen in der Energiezentrale mit Wärmepumpe inkl. MSR, Ölheizkessel, Brenner, Öltank, diverse Speicher und Rohrleitungen, Isolationen sowie den Aufbau der neuen Unterstationen mit Brauchwarmwasserspeichern, Wärmetauschern und Verteilern sowie Anpassungen und neue Isolationen der Fernwärmeleitung in der Tiefgarage.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.


name: Sezione del militare e protezione della popolazione, à l'attention de Federico Chiesa,Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41918143321, Fax: +41918144477, E-mail:

title: 10 rimorchi cassonati a 2 assi con struttura interna personalizzata.

description: TI


title: Stadtspital Triemli

description: Neubau Bettenhaus


title: Möbel (z. B. Bettgestelle; Kommoden und Tische), Wandverkleidungen von Wänden, Türen, Schränke, WC-Trennwände mit Türen; Etagenbäder; Schränke

description: Möbel (z. B. Bettgestelle; Kommoden und Tische).

description: Wandverkleidungen von Wänden, Türen, Schränke.

description: WC-Trennwände mit Türen; Etagenbäder; Schränke.

title: Neunutzung Klosterinsel Rheinau. Teilprojekt Hauswirtschaftskurse/Gastronomie/Mühlesaal.

description: — Einbau von Garderoben (Schreinerarbeiten); — Bau und Lieferung von Betten, Tischen; — Verkleidungen von Wänden inkl. Türen; — Lieferung und Einbau von Corian-Waschtischen, Spiegel.

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110

MQ Innenausbau AG

street: Kreuzlingerstraße 77


description: Neubau Primarschule, Turnhalle, Kindergarten und Tagesstruktur

title: BKP 201 Tiefbau / Aushub / werkleitungen

BGS&Partner Architekten AG

street: Schönbodenstrasse 4


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Brigitte Rotowski, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Bern, Genfergasse 22, Regionalgefängnis, Umbau und Instandsetzung; BKP 291

description: BKP 291 Architekt / Gesamtleiter Der Auftraggeber sucht einen erfahrenen und kompetenten Partner für die Bearbeitung der Lose A und B (und C). Los A, Gebäudeanalyse Zusammen mit dem ausgewählten Planungsteam muss eine Analyse über den Gebäudezustand erstellt werden mit Kostenschätzung, aufgeteilt in Sofortmassnahmen, Zeithorizont 5-10 Jahre und 15-20 Jahre Los B, Erhöhung der Sicherheit Die vorliegende Machbarkeitsstudie (bauliche und betriebliche Anpassungen) soll zusammen mit den aus der Gebäudeanalyse resultierenden Sofortmassnahmen (Los A) unter laufendem Betrieb umgesetzt werden. Weiter beinhaltet Los B auch die Verschiebung der Sicherheitszellen aus dem UG in das 6. OG. Los C, Gesamtsanierung Falls die strategische Planung des Auftraggebers aufzeigt, dass eine Teil- oder Gesamtsanierung des Gebäudes nötig und sinnvoll ist, soll sie je nach Umfang gleichzeitig oder im Anschluss an Los B umgesetzt werden.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Besichtigung: 10.05.2010, 10:00 Uhr, Bern, Genfergasse 22, Vorplatz Eingang Die Besichtigung ist obligatorisch. Es wird eine Präsenzliste erstellt. Angebote von Anbietern / Anbieterinnen, die an der Besichtigung nicht anwesend waren, werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bis 07.05.2010, 12:00 Uhr auf: michael.frutig@bve.be.ch

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gemäss Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Planerleistungen unter Ziffer 3.3.2 Zuschlagskriterien::
Schlüsselpersonen: 20
Analyse der Aufgabenstellung: 30
Umsetzung des Auftrags: 30
Ressourcen und Preis: 20
siehe zusätzlich Punkt 4.5:
Gemäss Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Planerleistungen unter Ziffer 3.3.2 Zuschlagskriterien::
Schlüsselpersonen: 20
Analyse der Aufgabenstellung: 30
Umsetzung des Auftrags: 30
Ressourcen und Preis: 20
siehe zusätzlich Punkt 4.5:


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description: Planerleistungen SIA Phasen 31 - 53

title: Ossingen, BGK, Planerleistungen

description: Ossingen, BGK, Planerleistungen

street: Walcheplatz 2

WBI AG

street: Im Guet 10


name: Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ), Kläranlage Schönau

title: Sanierung Faulung, Kläranlage Schönau

description: Instandsetzung Innenbeschichtung Faulräume I + II; partielle Betonsanierung

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01.00 080485 — Verkehrsmanagement F1 — prestations d'ingénieur en circulation: auteur de projet et direction locale des travaux.

description: La filiale de l'OFROU située à Estavayer-le-Lac a pour mission de mettre en œuvre les projets d'aménagement et d'entretien des routes nationales sur le territoire des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne (partiellement). Afin d'entretenir les routes nationales en garantissant la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, la filiale est à la recherche d'un bureau spécialisé dans le domaine de la circulation et la gestion du trafic. Les prestations qui sont demandées dans le présent appel d'offres font partie d'un contrat cadre d'une durée d'environ 3 ans. La fourniture de chaque prestation sera initiée par le maître d'ouvrage au moyen d'une commande séparée qui fera l'objet d'un contrat spécifique. Les prestations principales qui doivent être fournies par le mandataire sont notamment, les suivantes: — monitoring du trafic, — études de circulation liées aux jonctions autoroutières, — gestion du trafic dans le cadre de travaux autoroutiers. Les documents de l'offre de prestations de mandataire décrivent plus précisément les prestations à effectuer.

street: Place de la Gare 7

street: Neue Bahnhofstrasse 160

Citec Ingénieurs-Conseils SA

street: Route des Acacias 47


name: Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT, Führungsunterstützungsbasis der Armee FUB, IT-EDA

title: (21119) 620 Business Computermonitore

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung evaluiert das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL den bundesweiten Bedarf an Business Computermonitoren sowie Dienstleistungen. Hauptabnehmer werden die Leistungserbringer der Departemente EFD, VBS und EDA sein. Die jeweilige Hardware wird mittels genau spezifizierter Musterspezifikation zur bestmöglichen Vergleichbarkeit für die Zuschlagserteilung ausgeschrieben. Der effektive Bedarf wird den Anforderungen, Strategien und der in den nächsten Jahren verfügbaren Technik angepasst. Den Zuschlag erhalten zwei verschiedene Hersteller resp. Herstellerprodukte mit den wirtschaftlich günstigsten Angeboten. Das heisst: Der erste Zuschlag geht an den erstplatzierten Anbieter. Den zweiten Zuschlag erhält der bestplatzierte Anbieter mit einem anderen Herstellerprodukt.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe 05a. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
Zuschlagskriterium Qualität: 16500
Zuschlagskriterium Preis: 24
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Anhängen 05b und 06 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


title: (22185) 316 BAG Bulletin

description: Le bulletin de l’OFSP est une revue spécialisée qui s’adresse aux professionnels de la santé, aux autorités sanitaires, aux médias et aux milieux intéressés. Il paraît chaque semaine en allemand et en français et compte 3900 abonnés à la version papier et quelque 2500 abonnés à celle en ligne. Par ailleurs, il est disponible sur Internet au format PDF accessible (lien : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/periodika/bag-bulletin.html). Aperçu des principales prestations de base : - direction du projet/coordination - prépresse/mise en page D et F, parfois I - relecture - impression et reliure - préparation à l’envoi par la poste + envoi - élaboration des PDF accessibles sur Internet (D et F) Mandat de base du 1.1.2023 au 31.12.2023

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Gesamtkosten: 45
ZK2 Nachhaltiger Produktionsprozess: 52
ZK3 Gliederung und Vollständigkeit des Angebotes: 3
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Anhängen 1 und 2 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


title: BKP 221.1 Holz-Metallfenster + Pfosten-Riegel Holzmetall

description: Planung, Lieferung und Montage von Holz-Metallfenstern mit Drehflügeln. Planung, Lieferung und Montage einer Pfosten-Riegel (Holz/Metall) Konstruktion mit integrierten Drehflügeln und Türen.

eligibilityCriteria: siehe Submissionsunterlagen und allgemeine Bedingungen


Commune des Hauts-Geneveys

street: rue du Collège 1


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: « Assiette avec compartiments » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 450‘000 pièces« Bol à soupe » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 180‘000 pièces.

description: « Assiette avec compartiments » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 450 000 pièces « Bol à soupe » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 180 000 pièces.

title: « Couteaux » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 450 000 pièces« Fourchettes » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 450 00 pièces« Cuillère à soupe » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 250 000 pièces« Cuillère à café » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 350 000 pièces.

description: « Couteaux » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 450 000 pièces « Fourchettes » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 450 000 pièces « Cuillère à soupe » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 250 000 pièces « Cuillère à café » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 350 000 pièces.

title: « Gobelet isolant 1,8 dl » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 600 000 pièces« Gobelet isolant 3,0 dl » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 600 000 pièces « Gobelet 1,0 dl » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 350 000 pièces.

description: « Gobelet isolant 1,8 dl » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 600 000 pièces « Gobelet isolant 3,0 dl » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 600 000 pièces « Gobelet 1,0 dl » conformément aux spécifications techniques, quantité annuelle: environ 350 000 pièces.

title: Vaisselle à usage unique.

description: Contrat-cadre d'une durée de 5 ans (de 2013 à 2018), avec option de prolongation de 2 ans, pour la livraison de vaisselle à usage unique, sur mandat de la BLA pour l'armée suisse. Il est par ailleurs prévu de couvrir éventuellement avec ce contrat-cadre les besoins d'autres organes de l'administration de la Confédération.

street: Wankdorfstraße 2

Weita AG

street: Fabrikmattenweg 4

Pacovis AG

street: Grabenmattenstraße 19


name: Caretta+Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Martin Greutmann, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 497 61 61, E-mail:

title: BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Kantonspital Aarau AG, Tellstrasse, 5001 Aarau, Suisse

title: KSA, Kantonsspital Aarau Standort Bahnhof

description: Automatische Schiebetüranlagen: Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme.


name: Gerriets Gmbh,Im Kirchenhürstle, 79224 Umkirch, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Nouvelle Comédie (1531TI) rideaux et tentures


name: JAGGI FREI BRÜGGER Architekten eth htl sia ag,Hauptstrasse 220, 3714 Wengi-Frutigen, Suisse, Téléphone: 033 672 80 80, Fax: 033 672 80 88, E-mail:

title: Primär- und Sekundärkonstruktion Decke Aufstockung, Tragbleche, Unterkonstruktion für Rückkühler

eligibilityCriteria: siehe 'Allgemeine Bedingungen und Hinweise zu den Bauarbeiten", "Administrative Angaben zur Ausschreibung", "Selbstdeklarationsformular", "Objektspezifische Informationen"


name: État de Vaud – DSI – Longemalle 1, 1020 Renens

title: Déploiement Wifi

description: Prestation complète d'étude des sites, d'installation des points d'accès (Wifi) et de résolution d'incidents dans tout le canton de Vaud.

awardCriteriaDetails:
Prix total de l'offre:
Organisation pour l'exécution du marché:
Qualité fonctionnelle et technique:
Organisation de base du soumissionnaire:
Références du soumissionnaire:

street: Av. Longemalle 1

ECCOM Solutions SARL

street: Route d'Epinassey 26


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Kantonale Psychiatrische Dienste – Sektor Nord; Psychiatrische Klinik Wil, Zürcherstrasse 30; Mehrzweckgebäude C03; Sanierung Personalrestaurant

description: Lieferung und Montage von neuen Fenstern aus Aluminium (IV 3-fach) im 1. und 2. Obergeschoss, inkl. Demontage und Entsorgung der best. Aluminiumfenster. 58 Fenster, total ca. 280 m2 (max. Grösse 2.75 x 2.85 m); Treppenhausverglasung ca 20 m2 (nur Glasersatz).

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, Projets d’aménagement et de renouvellement Engineering

description: Lot 1 : 40% du volume horaire total de 18 000 heures.

description: Lot 2 : 35% du volume horaire total de 18 000 heures.

description: Lot 3 : 25% du volume horaire total de 18 000 heures.

title: Contrat-cadre pour les études de flux de personnes, le dimensionnement et les justificatifs de sécurité des installations publiques

description: Le département "Accès ferroviaire et bâtiments techniques (I-AEP-ENG-BZT-BAT)" est responsable, au sein de CFF Infrastructure, du dimensionnement et du contrôle des installations destinées au public ainsi que de l'élaboration des justificatifs de dimensionnement et de sécurité. Outre la sécurité sur les quais, les questions de fonctionnalité et de confort des voyageurs doivent être prises en compte.Pour les projets, il convient de distinguer les justificatifs en cas d'adaptation d'installations existantes et le dimensionnement de nouvelles installations.Description détaillée du projet conf. à la partie B1 de la documentation d’appel d’offres.

street: Bahnhofstrasse 12


name: Département des finances — direction des constructions

title: Centre Médical Universitaire – CMU - IUML / SPC / ANATOMIE - Lot 346.21- Chambres climatiques – Isolation des chambres froides.

description: Restructuration des plateaux techniques de la Médecine légale et de l'Anatomie (CMU). Lot .346.21 – Chambres climatiques – Isolation des chambres froides.

awardCriteriaDetails:
Prix ::
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre ::
Références et expériences ::
Formation professionnelle ::

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Center Fontauna, Via Alpsu 51, 7180 Disentis/Mustér

title: "Inwertsetzung Center Fontauna, 2730 Innen- und Aussentüren aus Holz"

description: Innen- und Aussentüren aus Holz


title: Transitleitung Birstal, Pumpwerk Widenhof

description: Als Massnahme aus der Regionalen Wasserversorgungsplanung des Kantons Basel-Landschaft wird die Transitleitung Birstal erstellt. Das Teilprojekt Pumpwerk Widenhof beinhaltet den Neubau der Pumpstation und dessen Ausrüstung. Erstellt wird ein unterirdisches Bauwerk in Massivbauweise. Baugrube Es ist eine frei geböschte Baugrube mit zwischenliegender Berme vorgesehen. Die Böschungen werden vollflächig mit Plastik gedeckt, und anfallendes Wasser aus Niederschlägen abgepumpt. Die Baugrubensohle wird so schnell als möglich mit einer Betonschicht überzogen, um Meteorwasser vor dem Versickern abzuhalten. Grundsätzlich soll kein Wasser in der Baugrube versickern und muss entsprechend gefasst und abgepumpt werden. Die Depotflächen für den Aushub liegen direkt ne-ben der Baustelle. Rohbau Das zu erstellende unterirdische Bauwerk hat die ungefähren Abmessungen von 19x15x4.5m (LxBxH) und weist folgende Besonderheiten auf: •Hoher Anspruch an die Dichtigkeit: „weisse Wanne“ •Diverse Wanddurchführungen für Werkleitungen (bis zu DN 500 mm) •Konstruktive Überzüge (Rippen) zur Lastabtragung. •Dämmung der Überzüge mit Schaumglas und Abdichtung der Dachhaut mit Bitumenbahnen. Werkleitungsbauten Schmutzwasserkanalisation (L= ca. 20m, DN 355 mm): •Grabenaushub-, und Spriessarbeiten •Verlegen Kanalisation im Doppelrohrsystem (aus PP oder PE) •Versetzen Schacht vorgefertigt aus Kunststoff •Anschluss an bestehende Kanalisation Weitere Werkleitungen (L= ca. 70 m): •Grabenaushub-, und Spriessarbeiten •Umhüllung Wasserleitung DN 400 mm und Spülleitung DN 250 mm •Schachtbauwerke (1000-1500 mm Durchmesser) •Einbau Kabelschutzrohre Geländegestaltung Aufgrund der Lage im kant. Naturschutzgebiet sind spezielle Massnahmen an die Geländegestaltung erforderlich. Spezielle ökologische Massnahmen sind grund-sätzlich nicht im Bearbeitungsbereich dieser Ausschreibung. Es sind jedoch vorbe-reitend erdbaulich spezielle Leistungen zu erbringen: •Einbau von dichtendem Material (z.B. stark siltiges Moränenmaterial) im Gefälle in Böschungen und unter der Parkierungsfläche. •Ausbildung von Feuchtzonen mit demselben dichtenden Material. Hauptmengen Aushub ca. 2900 m3 Beton ca. 400 m3 Schalung ca. 1200 m² Dachabdichtung / Dämmung ca. 350 m² Entwässerungsanlagen im Doppelrohrsystem ca. 20 m Schächte aus Betonfertigteilen 3 Stk. Schächte aus Kunststofffertigteilen1 Stk. Kabelschutzrohre doppelt geführt ca. 70 m Einbau Dichtschicht mit dichtendem Schüttgut ca. 120 m3 Gestaltung Feuchtzonen mit dichtendem Schüttgut ca. 80 m3 Überzüge ca. 200 m² Entwässerung Innenräume (Rinnen) ca. 15 m Pumpensockel 6 Stk. Belüftungsschächte 2 Stk.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
Preisangebot bereinigt: 80
Qualifikation Schlüsselpersonal: 20


name: Itten+Brechbühl AG,à l'attention de René Schmid, Nordring 4A, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: 031 340 81 11, Fax: 031 340 81 12, E-mail:

title: Klinik Beau-Site, Avenir 2.0 Schänzlihalde 11, 3013 Bern

description: Betriebliche Ziele Maximalen Entflechtung der Prozesse und einer optimalen Flächennutzung in der Klinik Beau-Site. Es soll Wachstum in den Bereichen Notfallmedizin und Herzmedizin ermöglichen. Durch die geschossgleiche Anordnung des Aufwachraum und der Intermediat-Care Unit auf dem OP-Geschoss 1. UG sind Effizienzsteigerungen zu erwarten. Bauliche Ziele Folgende Abteilungen sollen angepasst werden: Erdgeschoss: Notfall, Endoskopische und Kardiologische Tagesklinik, Endoskopie. 1. Untergeschoss: Aufwachraum mit 6 Betten, Intermediate-Care Unit mit 4 Betten 2. Untergeschoss: Herzzentrum mit 2 Herzkatheterlabore mit den Nebenräumen 3. Untergeschoss: Physiotherapie Die Räume sollen den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Normen entsprechen: Brandschutz, Statik, Erdbebensicherheit, Altlasten, etc. Es sollen die zwingend notwendigen Anpassungen der bestehenden technischen Anlagen gemacht werden und die Räume sollen den Bedürfnisse der Nutzer entsprechen.


title: UZH, Y80 Neubau Multifunktionaler Laborbau, Winterthurerstrasse bei 190, 8057 Zürich, BKP 259 Gas- und Druckluftleitungen


name: Politische Gemeinde Thal / Ortsgemeinde Thal

title: Gesamterschliessung "Mesmeren" Thal, Renaturierung Hofbach (Gupfenbach)

description: Aushub: ca. 7500 m3 Hartverbauung: ca. 1200 t Fundation, Lieferung: ca. 2600 m3 Abschlüsse, Lieferung: ca. 1400 m Asphaltbetonbeläge: ca. 1300 t Rohrleitungen: ca. 1500 m Schächte: ca. 35 Stck.


name: NEXTIRAONE,Avenue des Morgines, 12, 1213 Petit-Lancy, Suisse

title: Achat de postes téléphoniques

description: Postes téléphoniques

eligibilityCriteria: Voir DAO


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: 170004 Inspections principales — Construction 2019.

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Gruner Wepf AG, St. Gallen

street: Oberstrasse 153


name: Ville de Genève - Département de l'aménagement et des constructions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable des soumissions,4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Rue des Contamines (1723) collecteurs, réseaux, chaussée


name: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) XRD platform of the Institute of Chemical Sciences and Engineering (ISIC)

description: L'Institut d'ingénierie chimique (ISIC) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) entend faire l'acquisition d'un diffractomètre à rayons X multifonctionnel et de haute-intensité pour la caractérisation quantitative de couches minces, matériaux poly-cristallins et nano-matériaux. L'instrument sera en libre accès pour les utilisateurs formés, par conséquence, la facilité de manipulation du hard- et software, le faible risque de mauvaise manipulation ou interprétation, ainsi qu'un cycle de mesure rapide et efficace sont requis. Cet instrument sera compatible avec des mesures standard en réflexion et transmission, et en regard des besoins et objectifs particuliers de l’ISIC, l'accent sera mis sur les applications suivants: (i) échantillons dilués, qui diffractent faiblement; (ii) caractérisation in-situ; (iii) GI-WAXS, (iv) SAXS/GISAXS; (v) modulaire, polyvalent avec possibilité d’extension.

title: Diffractomètre à rayons X multifonctionnel et de haute-intensité

street: BCH 1530 (Batochime UNIL) Av. F.-A. Forel 2


name: Département des infrastructures (DI) — Office cantonal du génie civil (OCGC) — Service des routes (SR)

description: Le département des infrastructures organise un appel d’offres en procédure ouverte à un tour pour le mandat d’un bureau d’architectes spécialisés dans le domaine paysager et environnemental pour le projet de requalification du quai de Cologny au bord du lac Léman. Le soumissionnaire doit posséder la ou les compétences, voire la ou les formations suivantes pour l’exécution du marché: — architecte paysagiste (EPF, HES/ETS ou équivalent).

title: Mesure no 30-24 (PA2) — Requalification du quai de Cologny (RC01) mandataire paysagiste

street: Chemin des Olliquettes 4 — Case postale 149

Ecotec Environnement SA

street: Rue François-Ruchon 3


name: API SA,Ch. du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

name: Groupement intercommunal d'informatique (SIACG), à l'attention de Patrick Burri,Bld des Promenades 20, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: Extension d'espace de stockage, y compris maintenance


name: Einwohnergemeinde Bätterkinden, Bahnhofstrasse 4, 3315 Bätterkinden

title: Ersatzneubau Emmesteg Bätterkinden (Fussgängerbrücke / Stahlbrücke)

description: Erstellung einer neuen, rund 107m langen und 2m breiten Stahlbrücke über die Emme mit Kranmontage, Einbau von Topflagern, Erstellung der Abdichtung (Flüssigkunststoff) und Fugen sowie Belagseinbau (Gussasphalt); Eigenschaften: Fussgängersteg, Stahlhohlkasten mit Korrosionsschutzklasse C4, Seilnetzgeländer, konstantes Quergefälle, keine Beleuchtung Hauptkubaturen: - Stahlüberbau (inkl. Korrosionsschutz C4): 82t - Seilnetzgeländer: 2 x 107.5m - Topflager: 8 Stück - Abdichtung Flüssigkunststoff: 215m2 - Gussasphalt: 41t - Belagsdehnfuge: 2m - Mattendehnfuge: 2m - Herausheben bestehende Holzbogenbrücke: ca. 35t Baumeister- und Tiefbauarbeiten für Fundationen und Widerlager sowie Abbrucharbeiten Holzbrücke gemäss separater Ausschreibung

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen


name: ARGE Cassanawald c/o Greuter AG,Chlus6, 7240 Küblis, Suisse

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto,à l'attention de «NE PAS OUVRIR, OFFRE: N13 EP06/07 Elektroinstallationen und Mittelspannungsanlagen, BSA», Via C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, E-mail:

title: N13 EP06/07 Parkplatz – Cassanawald Süd, Ausführung FZRS und Zäune

description: Siehe Punkt 4.5 „Sonstige Angaben“.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5 „Sonstige Angaben“.:


name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

title: Oftringen IO K235 Bernstraße, B-140 Brücke über SBB, B-139 Brücke über Tychkanal Baumeisterarbeiten.

description: Die bestehende Brücke B-140 und die Fussgängerbrücke B-8110 über die SBB-Linie werden unter Bahnbetrieb rückgebaut und durch ein neues gemeinsames Bauwerk B-140 in Stahl-Beton-Verbundbauweise ersetzt. Die neue Brücke wird südseitig der Bernstraße erstellt, über die Bahnlinie eingeschoben und während des Rückbaus der bestehenden Brücken als Teil der provisorischen Umfahrungsstraße genutzt. Die Dämme für die Umfahrung sind zu schütten und anschließend rückzubauen. Die Bernstrasse wird in der Höhenlage angepasst und verbreitert, um Platz für den öV (Busspur) und für Rad-/ Gehwege zu bieten. Die Verbreiterung der Dämme beidseitig der Bahnlinie sowie neue Stützbauwerke und neue Werkleitungen sind dafür erforderlich. Der Knoten Industriestraße und der Anschluss am Knoten Kreuzplatz werden angepasst. Die Brücke B-139 über den Tychkanal wird ersetzt. Straßenbau Belagsabbruch to 3 700. Neue Werkleitungen m 8 600. Rohrleitungen Entwässerung m 1 300. Pressrohrvortrieb m 25. Aushub und Abtrag m3 18 000. Dammschüttungen m3 20 600. Abtrag Dammschüttungen m3 11 000. Fundationsschichten m3 5 000. Randabschlüsse Naturstein m 1600. Randabschlüsse Kunststein/ Beton m 800. Belagsarbeiten Walzasphalt to 3 100. Kunstbauten K235 und Brücken B-140, B-139 Beton- und Natursteinabbruch m3 620. Schonender Abbruch Brückenbelag to 120. Demontagen Geländer und Schutzwände m2 210. Bohrpfähle m3 400. Mikropfähle m 260. Abdichtungen PBD m2 1 300. Gussasphalt-Belag t 260. Spundwände m2 1 700. Baugrubenaussteifungen Stahl t 75. Spritzbetonschale für Nagelwand m2 1 500. Anker für Nagelwand m 5 500. Ortbeton m3 2 040. Fertigteil-Betonplatten m3 55. Schalungen m2 5 250. Bewehrung Stahlbeton to 365. Stahlbau Brückenkonstruktion to 155. Einrichtungen für Brückenverschub.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Kompetenz:
Auftragsanalyse:

street: Entfelderstrasse 22

Anliker AG Bauunternehmung

street: Meierhöflistrasse 18


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

description: BKP Nr. 201:Baugrubenaushub (eBKP: B 6.2 / B 6.5 / B 6.7). — Baugrubenaushub. Aushub Pumpwerk, 730 m3. — Wasserhaltung Pumpwerk + Aareauslass. Startbetrieb ca. 1 500 l/min. Regelbetrieb ca. 500 l/min. — Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen Pumpwerk und Aareauslass. Spundbohlen ca. 770 m2. BKP Nr. 211.5: Beton- und Stahlbetonarbeiten (eBKP: C 1.5 /C 2.1/C 3.2/C 4.1/C 4.2). — Ortbetonbau Pumpwerk. Wand-+ Deckenschalungen 740 m2. Beton für Bodenplatten, Wände, Decken 190 m3. Bewehrung 23 to. BKP Nr. 465: Werkleitungen und Kanalisationen (eBKP: M 2/Q 4/Q 5/R 1). — Bauarbeiten für Werkleitungen. Aushub U- und V-Graben, 3 200 m3. Verlegen von PE-Druckleitung DN 355 in U-V-Graben 2 x 620 m. Verlegen von Elektro-Leerrohren DN 120 – 160, 1 400 m1. — Rohrvortrieb. Rohrvortrieb DN 700, ca. 40 m. Rohrvortrieb DN 800, ca. 40 m. Gesteuerte Spülbohrung DN 500, 3 x 310 m.

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) BKP 465 Werkleitungen (Aarewasserleitung) Gliederung Submission: – BKP 201 Baugrubenaushub, mit Abschlüssen und Wasserhaltung – BKP 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten –

description: BKP Nr. 201:Baugrubenaushub (eBKP: B 6.2 / B 6.5/B 6.7). — Baugrubenaushub. Aushub Pumpwerk, 730 m3. — Wasserhaltung Pumpwerk + Aareauslass. Startbetrieb ca. 1 500 l/min. Regelbetrieb ca. 500 l/min. — Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen Pumpwerk und Aareauslass. Spundbohlen ca. 770 m2. BKP Nr. 211.5: Beton- und Stahlbetonarbeiten (eBKP: C 1.5/C 2.1/C 3.2/C 4.1/C 4.2). — Ortbetonbau Pumpwerk. Wand-+ Deckenschalungen 740 m2. Beton für Bodenplatten, Wände, Decken 190 m3. Bewehrung 23 to. BKP Nr. 465: Werkleitungen und Kanalisationen (eBKP: M 2/Q 4/Q 5/R 1). — Bauarbeiten für Werkleitungen. Aushub U- und V-Graben, 3 200 m3. Verlegen von PE-Druckleitung DN 355 in U-V-Graben 2 x 620 m. Verlegen von Elektro-Leerrohren DN 120 – 160, 1 400 m1. — Rohrvortrieb. Rohrvortrieb DN 700, ca. 40 m. Rohrvortrieb DN 800, ca. 40 m. Gesteuerte Spülbohrung DN 500, 3 x 310 m.

street: Werkhofstrasse 65


title: Neubau Bezirksgebäude Dietikon - BKP 233-03 Leuchten und Lampen (Spezialleuchten Vandalensicher)


title: BKP 244 Lüftung

description: Lüftungsinstallation

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Referenzschreiben von ehemaligen Bauherren: 30
Referenzprojekte: 20


title: Pistenmaschine für den Loipendienst

description: -Dieselmotor mit Abgas-Turbo und mindestens 230 PS und ca. 600 Nm Drehmoment bei 1200-1300 U/Min. -Fahrzeugbreite maximal 2500 mm über Ketten, Schildbreite geschlossen 2800 mm -Fahrzeughöhe maximal 2700 mm


description: Les CFF ont l'intention d'acheter un transformateur caténaire de 33 MVA 16,7 Hz pour la sous-station de Frutigen. La livraison du transformateur est prévue pour mai 2021. La livraison comprend la fabrication, FAT, le transport, le déchargement, le montage et les essais sur site du nouveau transformateur 33,33 MVA 132,8/17,1 kV. L'élimination du transformateur encore existant n'est pas comprise dans la livraison. Nous procéderons à une visite de l’installation le 9.1.2020 à 10:00 à sous-station de Frutigen. Lieu de rendez-vous: entrée de sous-stations CFF de Frutigen, Altenweg 31, 3714 Frutigen. Le nombre de participants par soumissionnaire est limité à 2 personnes. L’inscription, avec les noms des participants et de leur entreprise, doit être envoyée par courriel pour le 7.1.2020 12:00 à l’adresse: einkauf.energie@sbb.ch

description: Ersatz Fahrleitungstransformator 33.33MVA, 16.7Hz im Unterwerk Frutigen.

SBB AG Infrastruktur Einkauf Energie

street: Hilfikerstrasse 3

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstrasse 40


description: Für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony in Hünenberg werden die Bodenbeläge aus Holz ausgeschrieben.

title: Bodenbeläge aus Holz

Röck Baggenstos Architekten

street: Mühlegasse 18


name: Centrale municipale d'achat et d'impression,Rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

description: Mazout pour chauffage des bâtiments.

description: Carburants pour les véhicules.

title: Acquisition de carburants et combustibles.

description: Acquisition de carburants et combustibles pour les véhicules et les bâtiments de la Ville de Genève.

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 32 du Règlement cantonal sur la passation de marchés publics (L6 05.01). Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse, dans un pays signataire de l'accord OMC ou dans un autre état pour autant que des accords ad hoc aient été conclus.


title: Sanierung Rebhaldenstrasse

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten; Hauptmengen: - Entwässerung DN bis 200mm: 100 m - Meteorwasserleitung DN 250mm: 200 m - Werkleitungsgraben (Wasser): 230 m - Werkleitungsgraben (Swisscom/ EW): 150 m - Aushub 1‘700 m3 - Kieslieferung 1‘300 m3 - Abschlüsse 750 m - Planie 2‘100 m2 - Beläge 650 t - Strassenabläufe 10 St

eligibilityCriteria: 22.11.2010 Kosten: Keine


description: Gebrauchsüberlassung einer Personalentwicklungs-Software im SaaS/Cloud-Betrieb. Erbringen der zugehörigen Implementierungsleistungen, inkl. Schnittstellen zum bestehenden SAP HCM und Anbindung an den kantonalen Identitäts-Provider (idP). Diese Ausschreibung richtet sich an Implementierungspartner, welche eine Lösung bereitstellen können und die Einführung begleiten.


title: 740.00 Arosa i.O. Belvue - Eggaparkplatz Belagsarbeiten

description: Fräsfläche mm 80 3'250 m2; Fräsfläche mm 30 150 m2; Abschlüsse aus Naturstein 170 m; Belag ACT 16 N B 100/150 425 t; Belag AC 8 N PmB-E 90/150-60 260 t


name: Autolift GmbH,Mayrwiestraße 16, 5300 Hallwang, Autriche

name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA,Rue Louis-d'Affry 2, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026/351 02 00, Fax: 026/351 02 90, E-mail:

title: Centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez - marché n°220 : fourniture d'une colonne de levage ferroviaire.

description: Fourniture d’une installation de levage en fosse pour compositions ferroviaires.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Kanalerneuerung Brauerstrasse

description: Kanalerneuerung STZ NW 400 mm L=195 m STZ NW 500 mm L=53 m SBR NW 600 mm L=80 m SBR NW 700 mm L=62 m Kontrollschächte NW 1250 mm - 2 Stück Kontrollschächte NW 1000 mm - 5 Stück Ortsbetonschächte - 1 Stück (ohne Rohrlieferung, SBR-Rohre)

eligibilityCriteria: Begehung obligatorisch: Mittwoch, 23. Februar 2011; 14.00 Uhr; Treffpunkt: Kreuzung Brauerstrasse/Grütlistrasse. Die Ausschreibungsunterlagen werden an der Begehung kostenlos abgegeben.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Waltenschwil IO, K 362; Belagssanierung und Werkleitungserneuerung

description: Belagsaufbrüche ca. 3'500 m2 Abtransport fest ca. 4'500 m3 Kabelschutzrohre ca. 2'000 m Wasserleitung erstellen ca. 280 m Hauptkanalisation ca. 250 m Kontrollschächte 10 Stück Schlammsammler 20 Stück Kandelaberfundamente 10 Stück Kiesgemisch liefern und einbringen ca. 3'500 m3 Planie erstellen ca. 3'500 m2 Randabschlüsse ca. 1'000 m Beläge Gehweg ACT / AC ca. 320 t Beläge Fahrbahn AC T ca. 420 t Beläge Fahrbahn AC B ca. 420 t Beläge Fahrbahn AC MR 8 ca. 200 t Beton liefern und einbringen ca. 40 m3 Bewehrung liefern und verlegen ca. 6 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Abbruch bestehende Straße, Trottoir und Platzbereiche (Belag und Kofferung). Abbruch der Tramgleise. Neubau Tramgleise inkl. Unterbau sowie Neubau Straße, Trottoir und Platzbereiche. Neubau Werkleitungen.

title: Allschwil – Erneuerung Baslerstraße, Straßen- und Tiefbau sowie Gleisbauarbeiten

street: Rheinstrasse 29

Anliker AG Bauunternehmung

street: Sternenfeldstrasse 14


name: MORAND & FILS SA,Rte des Rez 11, 1667 Enney, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Nouvelle Comédie - 1447TI - Construction en acier


title: Sins; K124, Südwestumfahrung.

description: Ingenieur: — und Architekturdienstleistungen für das Projekt „Südwestumfahrung Sins“ als Generalplaner und als Spezialist für: — Strassenbau, einschliesslich Entwässerung, SIA-Norm 103; — Kunstbauten inkl. statischer Dimensionierung im Bau; — und Endzustand, SIA-Norm 103; — Geologie und Geotechnik, inkl. statische Nachweise im Bau; — und Endzustand, SIA-Norm 106; — Lärmschutz, SIA-Norm 103; — Elektrotechnik/BSA/MSRL, SIA-Norm 108; — Lüftung, SIA-Norm 108 (vorsubmittiert); — Verkehrstechnik, SIA-Norm 103 (vorsubmittiert); — Vermessung, einschließlich permanente, automatische Überwachung von bestehenden und neuen Bauwerken, SIA-Norm 103; — Architektur/Gestaltung, SIA-Norm 102; — Landschaftsarchitektur, SIA-Norm 105. In den Projektphasen 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausführungsprojekt; 52 Ausführung und 53 Inbetriebnahme, Abschluss gemäß SIA-Ordnungen 102 (2014), 103 (2014), 105 (2014), 106 (2007) und 108 (2014). Die Leistungen sind grundsätzlich in der SIA 102 (2014): — Ordnung für Leistungen und Honorare von Architekten, der SIA 103 (2014) – Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure, der SIA 105 (2014) Ordnung für Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitekten der SIA 106 (2007); — Ordnung für Leistungen und Honorare der Geologinnen und Geologen oder der SIA 108 (2014); — Ordnung für Leistungen und Honorare der Ingenieure der Bereiche Gebäudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik, der SIA 118 (2013) – Ordnung für Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten und gemäß Leistungsbeschrieb in den Angebotsunterlagen für Planerleistungen zu offerieren. Der Anbieter wird als Generalplaner beauftragt und ist in allen Phasen zuständig für die Gesamt- und Fachkoordination.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Auftragsanalyse:
Unterteilt in Aufgabenverständnis / Verbesserungs-:
Potenzial (60 %) und Risikoanalyse / Massnahmen:
(40 %):
Schlüsselpersonen und Verfügbarkeiten:
(Gewichtung 80/20) unterteilt in:
Projektleiter Generalplaner (20 %):
Chefbauleiter (30 %):
Fachbereichsverfasser Tagbautunnel (25 %):
Fachbereichsverfasser Brückenbau (15 %):
Fachbereichsverfasser Elektrotechnik / BSA / MSRL:
(10 %):
Erfahrung des Bauherrn mit dem Anbieter bei:
Früher erbrachten Arbeiten:

Lombardi SA Ingegneri Consulenti

street: Winkelriedstrasse 37


name: Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit der Stadt Zug

title: Rettungsboot Kolin 10

description: Beschaffung eines Rettungsboot, welches für Rettungseinsätze, Technische Hilfeleistung oder für die Brandbekämpfung auf dem Zugersee zum Einsatz kommt.


title: H27 Tschessa Granda, Baumeisterarbeiten

description: Anker ungespannt 260 St.; Schüttung 28'700 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 8'600 m3; Belagsaufbruch 5'200 m2; Gemischtmauerwerk 350 m2; Abtrag/Aushub 27'200 m3.