name: Arnold AG,Rheinstrasse 87, 4133 Pratteln, Suisse

title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB), TP4.5 Infrastruktur/ Installationen Zentralen (DP4) / Los 4.10 Installation Infrastruktur Zentralen

description: Erstellen der Elektroinstallationen in den Portalzentralen Nord und Süd und den Tunnelzentralen Q2, Q4 und Q6: - Bauprovisorien - Erdung-Potausgleich - Kabeltrassen, Steigzonen - Zuleitungskabel - Hausinstallationen (Raumbeleuchtung usw.) - Inst. BMA-Anlage Gebäude (Rauchmelder) - Inst. Raumlüftung - Inst. Betriebstelefon (Zentralen) - Inst. der Tunnelventilation (Zentralenbereich) - Pumpenanlagen - Fluchtwegsignalisation - Anpassungsarbeiten Alt-/Neubau Zentralen - Dokumentation - Abnahme

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis;: 60
- Bereinigter Preis:
2. Qualifikation Schlüsselpersonen, unterteilt in;: 30
2.1 Der Projektleiter hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
2.2 Der Bauleiter (Chefmonteur) hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
3. Organisation;: 10
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
1. Preis;: 60
- Bereinigter Preis:
2. Qualifikation Schlüsselpersonen, unterteilt in;: 30
2.1 Der Projektleiter hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
2.2 Der Bauleiter (Chefmonteur) hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
3. Organisation;: 10
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


scheme: CPV

title: Beschaffung Pipettierautomat

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren

Insel Gruppe AG, Abteilung Einkauf

countryName: CH

initiationType: tender


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen und Print

documentType: awardNotice

title: Übersetzungsdienstleistungen, nicht SBB-spezifisch

documentType: tenderNotice

description: Der Dienstleister übersetzt Texte im Bereich nicht SBB-spezifisch.

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35
Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Käsereieinrichtung Eigermilch Grindelwald

description: Komplette Käsereieinrichtung für Halbhart- und Bergkäse mit 2.2 Mio Kg Jahresmilchmenge, Silomilch, Mikrofiltrationsanlage und Kellereinrichtungen komplett inkl. Anlagesteuerungen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA

title: NEPAL Bereitstellen, Lieferung und Installation von Sauerstoffgeräten

description: In Nepal besteht dringender Bedarf an medizinischen Geräten und Ausrüstungen, sicherem Management von gefährlichem medizinischem Abfall und Zugang zu sauberem und sicherem Wasser. Die Bevölkerung, die mehrheitlich noch nicht geimpft ist, ist weiterhin von mehreren Wellen von COVID - 19 betroffen. Während der zweiten Welle sind die COVID-Todesfälle aufgrund mangelnder Sauerstoffversorgung in Nepal weiterhin hoch, aber undokumentiert. Angesichts der offenen Grenze zu Indien ist das Risiko nach wie vor hoch. In diesem Zusammenhang hat die Regierung Nepals Entwicklungspartner um Unterstützung bei der Stärkung ihres Gesundheitssystems gebeten. Die DEZA hat beschlossen, mit der Provinz 1 im Kampf gegen die globale Pandemie COVID - 19 zusammenzuarbeiten und beabsichtigt, die förderungswürdige Zahlungen im Rahmen des Vertrages Nepal - Lieferung, Lieferung und Installation von zwei Sauerstoffanlagen.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
AC1 Qualität der Sauerstoffgeräte gemäss technischer Beschreibungs: 20
AC2 Finanzielles Angebot - Preisofferte: 80

procurementMethodDetails: Open procedure


currency: CHF

name: Dräger Medical Schweiz AG,Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld, Suisse

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne, Suisse

title: Ventilateurs de néonatalogie pour le CHUV

description: Le présent appel d’offres porte sur la fourniture, l’installation, la mise en service et la formation des utilisateurs de ventilateurs de néonatalogie destinés au service de néonatalogie et de soins intensifs de pédiatrie du CHUV.

eligibilityCriteria: Selon appel d'offres


name: Azienda Acqua Potabile, Piazza Grande 1, 6512 Giubiasco, Suisse, Téléphone: +41 91 850 99 38, Fax: +41 91 850 99 39, E-mail:

title: Opere da Impresario Costruttore - Acquedotto Valle Morobbia - Condotte secondarie

description: Il progetto prevede la costruzione delle condotte di adduzione dell'acqua potabile dalle captazioni sorgenti ai serbatoi in alta valle Morobbia

eligibilityCriteria: Il sopralluogo tecnico obbligatorio è fissato per il 18 febbraio 2016, alle ore 10:00, con ritrovo presso la Sala del Consiglio Comunale di Giubiasco, Piazza Grande 1, 6512 Giubiasco

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: HSSP GmbH,à l'attention de Frau Catharina Weis, Konradstrasse 61, 8005 Zürich, Suisse

description: Neubau Länzerthus

description: Umbau Haus Stockert

title: BKP 25 Sanitäranlagen

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich ABWASSER

description: Gegenstand der Ausschreibung sind die Herstellung, Lieferung und Montage von Metallbauteilen wie Gitterroste, Treppen, Geländer, Podeste, Abdeckungen, Konsolen etc. zur Erneuerung der Schlammbehandlung des Klärwerks Werdhölzli.

title: Herstellung, Lieferung und Montage von Metallbauteilen im Rahmen der Metallbauarbeiten zur Erneuerung der Schlammbehandlung.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Postfach

SIHRO TECH AG

street: Oberhofenstrasse 7


title: Neubau Kindergarten Blattacker, 9435 Heerbrugg

description: Neubau 3- fach Kindergarten mit Mehrzweckraum, eingeschossig, Kubikmeter (SIA 416) ca.3'700m3. Ausführung in Sichtbackstein und Sichtbeton.


title: Sanierung Weissbadstrasse Abschnitt Steinegg - Felsenegg

description: Strassenbau- und Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: siehe Unterlagen


name: Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, Zentrum elektronische Medien ZEM

description: Programmierung Multimedia 2'040 Stunden (Grundauftrag)

description: Programmation multimédia 3'060 heures (mandat de base)

description: Realisierung von WBT 1'200 Stunden (Grundauftrag)

description: Realisierung von WBT 1'800 Stunden (Grundauftrag)

description: Realisierung von WBT 3'000 Stunden (Grundauftrag)

description: Élaboration de documents de production WBT 1'200 heures (mandat de base)

description: Élaboration de documents de production WBT 1'800 heures (mandat de base)

description: Élaboration de documents de production WBT 3'000 heures (mandat de base)

title: (21048) 510 ZEM, Dienstleistungen E-Learning und Multimediaprogrammierung

description: Élaboration de documents de production WBT (lot 1, lot 2 et lot 3) Le soumissionnaire élabore, sur la base des concepts de base ou briefings du CME les concepts détaillés, les scénarios pour des programmes d’apprentissage interactifs et les listes de médias pour la production de WBT en langue de base allemande. Réalisation de WBT (lot 4, lot 5 et lot 6) Le soumissionnaire élabore dans le logiciel auteur Articulate Storyline 360 la version de base du module d'apprentissage en langue allemande (basée sur les templates / basée sur les scénarios), il crée les documents à traduire par les services de traduction DDPS et il élabore ensuite les versions linguistiques en Allemand, en Français (et en Anglais). Suite voir chiffre 4.4.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans les annexes 1.1 à 1.3. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK01 Preis:: 2500
ZK02 Referenzprodukte: Zwei unterschiedliche Projekte, ZK02.1 bis ZK02.8:: 4000
ZK03 Berufserfahrung der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 1000
ZK04 Ausbildung im methodisch-didaktischen Bereich der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 750
ZK05 Ausbildung im Bereich E-Learning der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 750
ZK06 Zusätzliche berufliche Weiterbildungen der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 500
ZK07 Form des Angebotes:: 500
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "Pflichtenheft" unter Ziffer 5 und in den Anhängen 1.1 und 4 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

description: Bidding-Tool Regelenergiemarkt

description: Handelsautomat Short Term Trading

title: IT-Lösung zur automatisierten Bewirtschaftung von Flexibilitäten im Energiehandel

documentType: cancellationDetails

description: Der Energiehandel von ewz möchte am Intraday Strommarkt auf kurzfristige Preisschwankungen zeitnah reagieren und Transaktionen effizient und schnell durchführen können. Mit dieser Ausschreibung wird deshalb ein Handelsautomat fürs Shortterm Trading beschafft. Die gesuchte Standartapplikation verfügt über parametrier und programmierbare Algorithmen mit deren Hilfe automatisierte Gebote an der EPEX Spot Börse platziert und Deals vollautomatisch abgewickelt werden können. Zudem soll die Lösung die für länderübergreifende Deals erforderlichen Grenzkapazitäten automatisch orchestrieren. ewz stellt bereits heute seine flexible Produktion auch den Regelenergiemärkten zur Verfügung. Unter anderem nimmt ewz an den Regelenergiemärkten MARI-Fallback CH sowie TERRE teil und bietet Tertiärregelreserven an. Ausgeschrieben ist ein Bidding-Tool Regelenergiemarkt welches das bestehende ablöst und sämtliche heutige und künftige Regelenergiemärkte vollautomatisiert bedient.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Preis / Lebenszykluskosten:: 40
Leistungsfähigkeit Anbieter:: 30
Technische Lösung:: 30


name: Gemeinde Horw, Baudepartement, Gemeindehausplatz 1

title: Erneuerung Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Grämlis, 2. Etappe: Teil 3 - Hydraulische Ausrüstung

description: 'Hydraulische Ausrüstung für folgende Teilobjekte: Neubau TWA-Grämlis - Rohrleitungen / Pumpen / Armaturen - Vorfiltration - Ozonerzeugung / Ozoneintrag / Restozonvernichtung - Ultrafiltration zur Trinkwasseraufbereitung - Schlammwasserbehandlung mit Ultrafiltration - Chemikaliendosierung / CIP-Anlage / Neutralisation - Messgeräte und Nebeneinrichtungen Sanierung Reservoire der TWA Grämlis - Rohrleitungen / Armaturen - Nebeneinrichtungen Umbauten im bestehenden Gebäude der TWA-Grämlis - Rohrleitungen / Armaturen - Aktivkohlefiltration - Chemikaliendosierung - Messgeräte und Nebeneinrichtungen Umbau Seewasserpumpwerk (SWPW) Krämerstein - Rohrleitungen / Pumpen / Armaturen - Vorfiltration - Messgeräte und Nebeneinrichtungen

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: Firmenreferenz: 10
ZK2: Referenz Projekleiter/Chefmonteur: 20
ZK3: Wartung und Service: 5
ZK4: Auftragsanalyse: 15
ZK5: Angebotspreis: 50
ZK1: Firmenreferenz: 10
ZK2: Referenz Projekleiter/Chefmonteur: 20
ZK3: Wartung und Service: 5
ZK4: Auftragsanalyse: 15
ZK5: Angebotspreis: 50


name: agromont AG,Bösch 1, 6331 Hünenberg, Suisse

name: Etat de Vaud, Dép. des infrastructures, Service des routes, Centre cantonal d'entretien des véhicules, à l'attention de Olivier Blaser,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achats d'un tracteur porte-engins

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


name: Commune de Rüeggisberg, Dorf, 3088 Rüeggisberg, Suisse, Téléphone: 031 808 18 18, Fax: 031 808 18 10, E-mail:

title: Hochwasserschutz Rochbach, Bereich Sägerei Rüeggisberg

description: Sanierung des Rohrbachs bei der Sägerei in Rüeggisberg inklusive Erstellung eines Durchlasses.

eligibilityCriteria: - vollständige Offerte - vollständige Selbstdeklaration mit Nachweisen - 3 Firmenreferenzen Wasserbau grösser als 150'000 CHF - 3 Referenzen Schlüsselpersonal (Bauführer, Polier)


name: HAMARD SA,Chemin des Léchères3, 1217 Meyrin, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: Upn.Colombier- Cornaux / TP2 SSB - Surveillance DIN-DIV - Lot 5.2

description: Le marché de construction s’inscrit dans l’UPlaNS de Colombier–Cornaux, TP2 (Serrières – St-Blaise). Le TP2 est composé de 2 sections : la section 6 (Serrières - Neuchâtel Maladière) et de la section 7 (Neuchâtel Maladière – St-Blaise). Les travaux du lot 5.2 «Surveillance DIN-DIV» objet du présent marché consistent en : Installation de détection incendie tunnel (DIN), sections 6 et 7 : - Renouvellement complet de la partie d’installation « détection thermique » en tunnel, - Mise en place de la partie d’installation « détection de fumée » en tunnel. Principales quantités prévisionnelles : - Environ 9 200 m' de câbles détecteur d'incendie, répartis en 7 tronçons de tunnels, associés à 7 unités d’évaluation (contrôleurs). - Environ 156 détecteurs de fumée tunnel, répartis en 16 tronçons de tunnels, avec : o Environ 13 733 m' de câbles d’alimentation électriques, o Environ 15 279 m' de câble pour transmission de signaux (bus de terrain). - Dépose de l’ancienne installation de détection incendie tunnel existante. Système de gestion - installation divers (DIV), sections 6 et 7 : - Mise en place, par section, d’un système de gestion (automates CI/CL) du domaine 5 (D5.3) avec leur réseau Ethernet pour gérer les parties d’installation suivantes : o Unités d’évaluation des câbles détecteur d'incendie et détecteurs de fumée tunnel de l’installation de détection incendie tunnel (mesures, défauts…), o Caméras de l’installation vidéo (défauts des protections électriques), o Stations de détection de verglas de l’installation de surveillance et d’alarmes météo (uniquement les défauts techniques et des protections électriques), o Stations du système radio (uniquement les défauts techniques), o Armoires de l’installation « téléphone de secours (TRN) » (défauts des protections électriques), o Portes des issues de secours (états ouvert/fermé des portes), o Armoires SOS en niches et IS/LT (états accroché/décroché des extincteurs). - Raccordements (câblage) à ces systèmes de gestion D5.3 : o des unités d’évaluation et détecteurs de fumée (surveillance), o des protections électriques des caméras de l’installation vidéo (surveillance), o des stations de détection de verglas (surveillance et alimentation), o des stations du système de radiocommunication (surveillance), o des protections électriques des « téléphone de secours » (surveillance). - Mises en place et raccordements (câblage) à ces systèmes de gestion D5.3 : o des capteurs d’ouverture de porte (surveillance et alimentation), o des décrochés d’extincteurs des armoires SOS (surveillance). - Dépose des éléments « Divers » existants (ex. : dans les armoires des niches SOS). - Intégration des Commandes d'Installation « SURV » des 2 systèmes de gestion D5.3 dans le SGE UT IX (« Gestion Section Passerelle » et « Gestion Générale ») et dans respectivement les 2 nouveaux systèmes de Gestion Section des sections 6 et 7. Principales quantités prévisionnelles : - 42 armoires réparties dans 36 locaux techniques : 2 primaires et 34 secondaires, - 10 automates : 2 Commandes d'Installation (2 sections), 8 Commandes Locales (8 zones) avec 37 modules d’E/S pour environ 1 000 points physiques par section, - 40 Switches Ethernet et 4 convertisseurs de médias constituant les réseaux SURV, - 47 capteurs d’ouverture de porte, - 111 contacts de décrochés d’extincteurs, - Environ 11 070 m' de câbles d’alimentation électriques, - Environ 2 214 m' de câbles à fibres optiques monomodes, - Environ 32 167 m' de câbles pour transmission de signaux (liaisons ToR ou séries). Remarque : les autres installations du domaine 5 « Installation vidéo » (lot 5.1) et « Installation de surveillance et d’alarmes météo » (lot 5.3) font l’objet de lots distincts. Ils partagent néanmoins certaines armoires du présent lot dans les locaux techniques secondaires. La planification simplifiée des travaux est la suivante : - 2016 : section 6, chaussée Lausanne, - 2017 : section 6, chaussée Bienne, - 2018 : section 7, chaussée Bienne, - 2019 : section 7, chaussée Lausanne.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


name: Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern Amt für Geoinformation

description: Vermarkungsrevision und Ersterhebung der amtlichen Vermessung (ca. 2569 ha, detaillierte Beschreibung siehe Ausschreibungsunterlagen).

title: Amtliche Vermessung Kandergrund Los 3

street: Reiterstrasse 11


title: Scharans Belagsarbeiten

description: Ungebundene Gemische ca. 1'260 m3; Planie ca. 6'320 m2; Berandungen ca. 1'200 m; Schachtdeckel ca. 45 St; Abdichtung PBD ca. 150 m2; AC T 22 N ca. 925 t; AC T 16 N ca. 100 t; AC 8 N ca. 375 t


title: Beschaffung „Neue Vorgangsbearbeitung“.

description: Die Kantonspolizei Bern beabsichtigt die Ablösung der Systemlandschaft für die polizeiliche Vorgangsbearbeitung, da diese das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat. Die informations-technische Plattform zur polizeilichen Vorgangsbearbeitung umfasst insbesondere die Lösungen zur Journalführung, Geschäftskontrolle und Rapportierung sowie für die Bewirtschaftung von fachspezifischen Daten. Auch eine größere Anzahl an Schnittstellen für den Datenaustausch mit kantonalen und eidgenössischen Umsystemen ist Bestandteil davon. Ziel ist es, die bestehende Plattform zur polizeilichen Vorgangsbearbeitung durch eine neue zu ersetzen.Im Projekt ist auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern vertreten, da mit Ausnahme einiger weniger Spezialitäten die Prozesse von Kapo und Staatsanwaltschaft viele Gemeinsamkeiten aufweisen und somit gut auf einer gemeinsamen Plattform mit getrennten Mandanten verarbeitet werden könnten.Die bernischen Justizbehörden bestehen gemäß dem Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (GSOG; BSG 161.1) einerseits aus den Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 GSOG) und der Staatsanwaltschaft (vgl. Art. 3 GSOG) vertreten durch die Generalstaatsanwaltschaft. In organisatorischer Hinsicht kann die Staatsanwaltschaft in ihrer Funktion als Bindeglied zwischen den Polizeibehörden und der eigentlichen Justiz bezeichnet werden, hat diese im Rahmen der Strafverfolgung Weisungsbefugnis gegenüber den Polizeibehörden und führt das Ermittlungsverfahren, hat andererseits jedoch durch die Möglichkeit des Strafbefehls andererseits auch justizielle Funktionen. Durch vorliegende Ausschreibung sollen die Polizei und die Staatsanwaltschaft ein einheitliches System mit unter-schiedlichen Mandanten erhalten.Die Kapo und die Generalstaatsanwaltschaft haben sich entschlossen, gemeinsam eine „Allgemeine Vorgangsbearbeitung mit drei Mandanten“ (nachfolgend als „Vorgangsbearbeitungssystem“ bezeichnet) auszuschreiben und damit die Grundlage zu schaffen, die Zusammenarbeit und den Austausch von Daten effizienter zu gestalten.Die rechtlich geforderte Trennung soll durch Mandanten und die getrennte Datenhaltung sichergestellt werden.Die Justiz verfügt heute über dasselbe System wie die Staatsanwaltschaft. Letztere soll durch vorliegende Ausschreibung ein neues und zeitgemäßes System erhalten. Um eine einheitliche und kongruente Bearbeitung und Übergabe von Fällen innerhalb der bernischen Strafverfolgungsbehörden zu garantieren, ist eine Option um Erweiterung von Mandanten „Gerichtsbehörden“ vorgesehen. Sollte die Option ausgelöst werden, wird diese inhaltlich analog den Mandanten Kapo und Staatsanwaltschaft geführt.Ergänzend soll es anderen Strafverfolgungs- und Gerichtsbehörden (auch außerkantonal) möglich sein, das ausgeschriebene System zu betreiben, bzw. sofern gewünscht, den Betrieb desselben der Kapo zu übertragen. Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben durch die Drittbehörde, insbesondere der submissions- und datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie das Einverständnis der Lieferantin zur Erstellung eines solchen zusätzlichen Mandanten. Die Lieferantin kann die Erstellung solcher, zusätzlicher Mandanten, dabei nur aus wichtigem Grund verweigern.

Kantonspolizei Bern

street: Waisenhausplatz 32

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustraße 6


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Schulhaus Sandgruben mit Sporthallen; BKP 201 Aushubarbeiten

description: BKP 201 Aushubarbeiten Aushubarbeiten Neubau Sekundarschulhaus mit Sporthalle und Kindergarten. Erstellen einer Rühlwand im Bereich Schwarzwaldallee sowie div. Böschungsicherung mit Nagelwänden.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


title: Beschaffung eines Multiphotonen-Mikroskopie-Geräts zur Durchführung von Intravitalmikroskopie


name: ETH Zürich, Infrastrukturbereich Immobilien

title: Rahmenverträge BKP 62 Bauingenieur RVP2015_002.

description: Durch die Ausschreibung „Planerleistung im offenen Verfahren“ sollen Rahmenverträge mit einer Anzahl Bauingenieuren abgeschlossen werden, die es dem IB Immobilien erlauben, zeitnah und gezielt auf ein Portfolio geeigneter Planer zurückgreifen.

street: Kreuzplatz 5, KPL


title: Schulhaus am Wettingertobel

description: Instandsetzung und Umnutzung


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Martin Häfliger, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 79 29, E-mail:

title: Arbeits- und Schutzkleidung

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die Lieferung von Arbeits- und Schutzkleidungen für die ca. 700 Mitarbeiter aller 4 Geschäftsbereiche von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. Das Mengengerüst dieser Ausschreibung soll den prognostizierten Bedarf an Kleidungsstücken für 2 Jahre decken.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: H417b IS Landwasserbrücke Schmelzboden, Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 80 mm 120 t; AC 8 N 30 mm 155 t; AC T 16 N 45 mm 285 t


title: Neubau Regenbecken; Grundwasserabsenkung, Baugrubenaushub, Pfählungen, Betonarbeiten, Zu- und Ableitungskanal

description: Das Projekt umfasst im wesentlichen die folgenden Leistungen und Hauptmengen. Diese Angaben haben nur informativen Charakter, insbesondere kann der Unternehmer daraus keine Ansprüche ableiten. Aushub: 3000 m³ Aushub- Abtransporte: 2000 m³ BR-Rohre (NW 1000 mm): 35 m1 Wasserhaltung Vakuumverfahren Filterrohre: 100 St. Belagsarbeiten: 300 t Beton: 240 m³ Schalung: 600 m2

eligibilityCriteria: Vollständige Offerte gemäss Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Angebot: 60
Referenzen, Erfahrung, Unternehmung und Schlüsselpersonen: 30
Termine, Bauzeit: 10
Bereinigtes Angebot: 60
Referenzen, Erfahrung, Unternehmung und Schlüsselpersonen: 30
Termine, Bauzeit: 10


title: Kantonsspital Baden AG, Neubau Partnerhaus 2

description: Die Bestellerin plant in unmittelbarer Nähe zum Spitalneubau und bestehenden Partnerhaus ein zusätzliches Partnerhaus 2, um darin spitalnahe Nutzungen zu verorten. Neben einer Physiotherapie sind dies niederschwellige medizinische Nutzungen sowie Büroflächen für weitere Partnermietflächen. Das Gebäude ist mit einem unterirdischen Verbindungsgang an die benachbarten Spitalgebäude angeschlossen. Das Bauprojekt befindet sich bei Vergabe im Planungsstand «Vorprojekt» und ist bis und mit der Teilleistung 31 gemäss LM 112 fertiggestellt. Das Kantonsspital beabsichtigt die weiteren Arbeiten zur Planung und Realisierung des Bauwerks an einen Totalunternehmer zu übertragen. Dabei sollen sämtliche Leistungen (inklusive planungsbezogene Leistungen) bis und mit Realisierung (schlüsselfertige Erstellung) und Übergabe des Bauwerks an das Kantonsspital unter der Verantwortung des Totalunternehmers erbracht werden.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

awardCriteriaDetails:
Kosten (Offertsituation, Wirtschaftlichkeit, Einschätzung der Kosten): 50
Termine (Termine und Baulogistik): 30
Qualität (Infrastruktur, Personaleinsatz, Fachkompetenz der Verantwortlichen, Projektbezogenes Qualitätsmanagement): 20
Erläuterungen: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 1 bis 5::
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ gute Inhalte und Dokumente:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hoher Innovationsgrad:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Militärflugplatz Emmen, Sanierung Pisten und Rotbachquerung - Elektroinstallationen

description: Umsetzung Starkstromkonzept - Gewährleistung Einsatzbereitschaft bei Stromausfall - Erschliessung durch Werkleitung 990V-Netz - Erstellen Schaltstationen - Sanierung und Anpassung Schaltstationen - Installation Netzersatzanlage

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen, Angebots- und Vertragsbestimmungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis:: 50
Referenzen Schlüsselpersonen:: 20
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine:: 30
Angebotspreis:: 50
Referenzen Schlüsselpersonen:: 20
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine:: 30


name: AB4C-Consulting GmbH (Kursleiter Thierry Hostettler)

name: Afondo Consulting GmbH (Kursleiter Jérôme Racine)

name: Afondo Consulting GmbH (Kursleiter Adrian Hässig)

name: SANTIS Training AG (Kursleiterin Franziska Knechtenhofer)

name: SANTIS Training AG (Kursleiter Gennaro Quagliarelli)

name: AB4C-Consulting GmbH (Kursleiter Vincent Musolino)

name: Eidgenössisches Personalamt (EPA), Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB)

title: Verhandlungsführung, Kurssprache Deutsch (2 Tage)AZB: Grundauftrag Total 64 Kurse* (128 Tage**),Option: Total 64 Kurse* (128 Tage**)BBL: Grundauftrag Total 64 Kurse* (128 Tage**),Option: Total 64 Kurse* (128 Tage**)

description: Verhandlungsführung, Kurssprache Deutsch (2 Tage),AZB: Grundauftrag Total 64 Kurse* (128 Tage**),Option: Total 64 Kurse* (128 Tage**),BBL: Grundauftrag Total 64 Kurse* (128 Tage**),Option: Total 64 Kurse* (128 Tage**).

title: Négociation, Kurssprache Französisch (2 Tage)AZB: Grundauftrag Total 16 Kurse* (32 Tage**), Option: Total 16 Kurse* (32 Tage**)BBL: Grundauftrag Total 16 Kurse* (32 Tage**), Option: Total 16 Kurse* (32 Tage**)

description: Négociation, Kurssprache Französisch (2 Tage),AZB: Grundauftrag Total 16 Kurse* (32 Tage**), Option: Total 16 Kurse* (32 Tage**),BBL: Grundauftrag Total 16 Kurse* (32 Tage**), Option: Total 16 Kurse* (32 Tage**).

title: (16003) 614 Kurse „Verhandlungsführung“.

description: Das Eidgenössische Personalamt (EPA) ist die Fachstelle für die Personalpolitik des Bundes. Es entwickelt Grundlagen und Instrumente zur Steuerung, Weiterentwicklung und Koordination des Personalwesens der Bundesverwaltung mit ihren rund 37 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das EPA bereitet die personalpolitischen Geschäfte des Bundesrates vor und berät die Departemente und Bundesämter bei der Umsetzung der Personalpolitik. Es führt das Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB) als Dienstleister für die bundesweite Aus- und Weiterbildung. Die Angebote des AZB richten sich ausschliesslich an Mitarbeitende und Kader der Bundesverwaltung.Das Bundesamt für Bauten und Logistik führt das Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB). Die Aus- und Weiterbildungsabteilung des KBB bietet Fachausbildungen zum Thema öffentliches Beschaffungswesen an. Diese Angebote richten sich an Mitarbeitende und Kader der Bundesverwaltung, aber auch an Angestellte der öffentlich-rechtlichen Betriebe des Bundes (Post, SBB, etc.) und anderer Verwaltungsstellen (Kantone, Gemeinden, öffentliche Spitäler usw.).Zum beschriebenen Angebot sowohl des EPA/AZB als auch des BBL/KBB gehören unter anderem Kurse zum Thema Verhandlungsführung im allgemeinen und Verhandlungsführung im Rahmen von öffentlichen Beschaffungen, die sich an Kader und Mitarbeitende (v.a. Fachspezialisten/-innen) richten.Die Verhandlungskurse bereiten die Kursteilnehmenden auf das Führen von Verhandlungen in unterschiedlichen Komplexitätsgraden vor. Die Kursteilnehmenden reflektieren ihren Verhandlungs- und Argumentationsstil und ihre Gesprächsführung. Sie lernen Verhandlungstechniken kennen und diese in unterschiedlichen Situationen anwenden. Sie lernen wie sie in komplexen Aushandlungs- und Einigungsprozessen divergierende Interessen verschiedener Anspruchsgruppen tragfähigen Lösungen zuführen. Ein besonderer Schwerpunkt in den Kursen des BBL bildet das Verhandeln im Kontext des öffentlichen Beschaffungswesens.Die Nachfrage nach diesen Kursen ist markant gestiegen. Das Volumen übersteigt den WTO-Schwellenwert. Das EPA/AZB und das BBL/KBB schreiben diese Kurse daher in einem offenen Vergabeverfahren gemeinsam öffentlich aus. Die Ausschreibung erfolgt nach dem 3. Kapitel der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen.Gesucht werden Anbieter für die Entwicklung und Durchführung von Kursen zu folgendem Thema:— Verhandlungsführung (2 Tage, Unterrichtssprache Deutsch),— Négociation (2 Tage, Unterrichtssprache Französisch).MengengerüstAusgeschrieben werden 2 Lose je für den Zeitraum 1. Quartal 2017 bis 4. Quartal 2020 (Grundleistung) und 1. Quartal 2021 bis 4. Quartal 2024 (Option):— Los 1: Verhandlungsführung, Deutsch,— Los 2: Négociation, Französisch.Jede/r Anbieter/in darf sich auf beide Lose bewerben. Pro Los können max. zwei Kursleitende angeboten werden. Ein/e Kursleiter/in kann für beide Lose angeboten werden. Pro Los erhält jede/r Anbieter/in für maximal 2 Kursleitende einen Zuschlag. Die Kursleitenden werden einzeln bewertet und nur die am besten bewerteten Kursleitenden werden für einen Zuschlag berücksichtigt (Los 1 vier Kursleitende, Los 2 2 Kursleitende). Es werden pro Los mehrere Zuschläge erteilt:— Los 1: 4 Zuschläge (4 Kursleitende),— Los 2: 2 Zuschläge (2 Kursleitende).Pro Kursdurchführung kann nur ein/e Kursleitende/r eingesetzt werden (kein Teamteaching). Kursleitende, die zugleich bei der Bundesverwaltung angestellt sind, sindzugelassen. In diesem Falle gilt ihr Einsatz als Kursleitende als bewilligungspflichtige Nebenbeschäftigung gemäß Richtlinie zu Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern gemäß Artikel 91 BPV vom 1. Dezember 2015.Für die Erteilung der Zuschläge wird je Los eine Rangliste der bewerteten Kursleitenden gemäß erreichtem Punktetotal der Zuschlagskriterien derjenigen Angebote erstellt, welche die Eignungskriterien und jeweiligen technischen Spezifikationen erfüllen (vgl. Kapitel 2.4 und 2.5). Die besten n Kursleitenden je Los (mit n = Anzahl Zuschläge im betreffenden Los) erhalten einen Zuschlag. Anbieter, welche mehrere Kursleitende offerieren, erhalten pro Los für maximal zwei Kursleitende einen Zuschlag. Ein/e Anbieter/In kann maximal vier Zuschläge erhalten, wenn er/sie für beide Lose offeriert hat.Bei den genannten Mengen handelt es sich um ein Gerüst im Sinne von geschätzten Gesamtvolumen für das jeweilige Los aufgrund von Erfahrungszahlen und Trendschätzungen.Die Zuschlagsempfänger (pro Los mehrere Zuschlagsempfänger) haben keinen Anspruch darauf, die angegebenen Los-Volumen in vollem Umfang erbringen zu können. Das oben genannte Kursvolumen wird in gleichen Teilen auf die Kursleitenden verteilt. Im Schnitt kann mit der Durchführung von 4 Kursen (Deutsch) und 2 Kursen (Französisch) pro Jahr pro Kursleitenden gerechnet werden. Leistungen werden nach Bedarf (Nachfrage an Kursen) durch das EPA / AZB bzw. BBL/KBB in Anspruch genommen. Nach erfolgtem Zuschlag wird aufgrund der Qualifikationsprofile entschieden, welche Kursleitende im AZB und im BBL eingesetzt werden.Es besteht kein Anspruch auf den Bezug der Option, d. h. die Zuschlagsempfänger (pro Los ein Zuschlagsempfänger) haben keinen Anspruch darauf, die angegebenen optionalen Leistungen erbringen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Option bezogen werden kann, wird als relativ hoch erachtet.Die Verhandlungskurse werden in den Kursräumen des AZB im EPA, Eigerstraße 71 und in externen Kurshotels (vorwiegend Nordwestschweiz) durchgeführt.

street: Eigerstraße 71

street: Postplatz 1

street: Dinkelweg 2

street: Hohlstraße 550


name: Trauffer Marquage SA,Chemin de Praz-Lau 3, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N09.48 080010 - Upn.Vennes - Chexbres - TP5.101 - Marquage provisoire (ID 6151)

description: Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Markierungsarbeiten für die verschiedenen Phasen der Verkehrsführung für die zwischen Vennes und Chexbres vorgesehenen UPlaNS-Arbeiten. Die Markierungsarbeiten sind zwischen km 17+400 und km 20+400 (TP5) vorzunehmen. Bei diesen Markierungsarbeiten handelt es sich um: - die Aufbringung/Entfernung einer provisorischen Markierung (orangefarbene Klebestreifen); - die Aufbringung einer orangefarbenen strukturierten 2-Komponenten-Markierung; - die Aufbringung einer provisorischen weissen Einkomponentenfarbe.


name: LBL association d'architectes, à l'attention de Gabriel Schaer,p.a 3 Clos de la Fonderie, 1227 Carouge, Suisse

title: FNM, 4 immeubles Minergie-A, logements et surfaces commerciales

description: Construction de 122 logements avec surfaces commerciales dans 4 immeubles B1-B3-B5 et A22 Début chantier : janvier 2015 Fin chantier : fin 2017 à mi 2018

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les candidats établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les candidats établis en Suisse peuvent participer.


title: Umbau Bahnhof Oberried und BehiG Brienzersee

description: Oberried -substructure 500 m (double voie) -superstructure 1100 m (dont 200 de piste rainurée) -Conduites de drainage et de barrière de ligne -2 aiguillages ferroviaires -plate-forme 2x210 m -Point d'entrée et de sortie de la piste pavé pour les véhicules à double sens -passage souterrain pour piétons -Réfection superstructure route cantonale : 200 m -Parking -cabine technique -fondations système de sécurité ferroviaire -Rénovation d'urgence d'environ 80 m de voie Ebligen -substruct. 180 m -plate-forme 125 m -Conduites de drainage et de barrière de ligne -Surélévation de l'abribus -Amélioration du chemin d'accès -fondations système de sécurité ferroviaire -Rénovation d'urgence d'environ 50 m de voie Brienz-Ouest -substruct. 550 m -superstruct. 550 m -Conduites de drainage et de barrière de ligne -plate-forme 125 m -Remplacement dalle du pont du métro de Dittligen -viaduc penché : 40 m -Ajustement pente longitudinale de la route d'accès -Parking

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualifikation Schlüsselpersonen: 10
Auftragsanalyse: 30
Projektrisiken: 10


name: Service domaines & bâtiments - Ville de La Tour-de-Peilz, à l'attention de Yves Roulet,Grand-Rue 46, 1814 La Tour-de-Peilz, Suisse, Téléphone: 021 977 01 70, Fax: 021 977 01 15, E-mail:

title: Construction d'un collège pour des élèves de 1P à 6P, avec salle de gym, médiathèque, aula et réféctoires

description: Mobilier scolaire: 6 classes - 1-2P 12 classes - 3-6P

eligibilityCriteria: Selon Cahier des charges


name: ARGE Bollhalder Eberle + Theresa Hollenstein Architektur

description: BKP 261 Aufzugsanlagen / Schachtkopf 2.53m

title: BKP 261 Aufzugsanlagen (Schachtkopf 2.53m) , Ersatzneubau SAW Siedlung Espenhof Nord, Zürich

street: Feldlistrasse 31a


title: Gesamtsanierung Stadttheater Bern, Spiegel

description: Bauvorhaben Stadttheater Bern, Gesamtsanierung - Bauphase 2015, 2016: Lieferung und Montage neuer Wandspiegel und Spiegelrähmen für Medienspiegel. Total 16 Rähmen und 38 Spiegel.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.7 = 3.5 Punkte.:
- Referenzen (30%):
Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen die nicht älter als 5 Jahre alt sind nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden wenn möglich zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.3 = 1.5 Punkte.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.7 = 3.5 Punkte.:
- Referenzen (30%):
Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen die nicht älter als 5 Jahre alt sind nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden wenn möglich zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.3 = 1.5 Punkte.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


description: Die Publikumsanlagen Bahnhof Grüsch sind teilweise in einem schlechten Zustand und entsprechen nicht den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG). Es fehlen Hochperrons für einen ebenerdigen Einstieg und die Perronlänge Gleis 1 ist zu kurz. Auch bei den Haltestellen des Postautos fehlen behindertengerechte Einstiegskanten und es fehlt ein geeigneter Wendeplatz für die Postautos.Mit dem Umbau der Anlagen, wie Normperron am Gleis 1, Personenunterführung, Verlängerung Kreuzungsgleise, Erneuerung der Gleise und Weichen, Erneuerung der Bahnübergänge sowie Buswendeplatz und Busperronkante, werden die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt und die künftigen betrieblichen Anforderungen berücksichtigt.

title: Grüsch Bahnhofumbau, Baumeisterarbeiten

Rhätische Bahn AG

street: Bahnhofstrasse 25


name: c/o Porr Suisse AG,Seedorferstrasse 56, 6460 Altdorf, Suisse

title: N01, 080003, EP LEBI, EP Lenzburg - Birrfeld / prestations de construction (complément) - manque des positions selon analyse direction des travaux

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


description: Ziel ist der Erhalt der 36 günstigen Wohnungen und eine Instandsetzung mit dem Zeithorizont von 20-30 Jahren als Angleichung an die Liegenschaften an der Luggwegstrasse 60-66. Die Wohnungsgrössen sollen nicht geändert werden. Auch sollen die Nettomietzinse nur moderat erhöht werden. Die Instandsetzung ist in unbewohntem Zustand geplant und soll, falls notwendig, in Etappen umgesetzt werden. Es sind bereits 40 % der Wohnungen befristet vermietet.BKP 291 Architektur/ Baumanagement

title: BAV 27547, Mehrfamilienhaus Grimselstrasse 13-17, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: BAV 27547, Mehrfamilienhaus Grimselstraße 13-17, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung).

procurementMethod: selective

Holzhausen Zweifel Architekten GmbH

street: Am Wasser 55


title: BKP 283 Deckenbekleidungen

description: Deckenbekleidungen und Abhangdecken aus Schichtex, High-Tech-Filz und Metall


title: BKP 112 "Abbrüche Gebäudeschadstoffe" für das Projekt "Bettenhochhaus Inselspital, Universitätsspital Bern Bettenhochhaus 3. Massnahmenpaket "

description: Demontage und fachgerechte Entsorgung von Flanschen der Kaltwasserverteiler, Rohrisolationen der Warm- und Kaltwasserleitungen. Isolation der Schmutzwasserleitungen und Brandschutzschnüre zwischen Rahmen und Glas von bestehenden Brandschutztüren.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 100
Preisangebot: 100


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

title: Polycom Sicherheitsfunknetz Kanton Bern; UKW Netz Tunnel Kanton Bern

description: Mit der Einführung im Kanton Bern des Sicherheitsfunknetz POLYCOM, müssen auch die Tunnelfunkanlagen auf den Nationalstrassen mit diesem Funkdienst erweitert werden. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen wird gleichzeitig auch eine Instandsetzung, nach den aktuellen ASTRA Richtlinien, der UKW Komponenten der Tunnelfunkanlagen angestrebt. Im Rahmen der beiden Projekte "POLYCOM Sicherheitsfunknetz Kanton Bern" und "UKW Netz Tunnel Kanton Bern" erfolgt die Gesamterneuerung der Tunnelfunkanlagen auf der A6 und A8 im Berner Oberland. Es werden für die folgenden Tunnelobjekte neue Tunnelfunkanlagen beschaffen welche die Dienste POLYCOM, UKW und UKW-Einsprechen unterstützen: Allmend (A6), Simmenfluh (A6), Leissigen (A8), Rugen (A8), Lütschine (A8), Sengg (A8), Chüebalm (A8), Giessbach (A8) und Soliwald (A8). Die Lieferungen umfassen, unter anderem: - 7 POLYCOM Kopfstationen und 18 POLYCOM Tunnelstationen; - 5 UKW Kopfstationen und 12 UKW Tunnelstationen; - 7 POLYCOM Air-Link Antennen und 5 POLYCOM Handoverantennen; - 8 UKW Ballempfangsantennen; - 8 Funkmasten; - 50 elektrooptische Wandler; - 820m Strahlungskabel; - 11 Schaltschränke, inkl. Zubehör. Folgende Leistungen sind zu erbringen: - Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung, gemäss Lastenheft, der neuen Tunnelfunkanlagen; - Erarbeitung des Realisierungspflichtenheftes (RPH); - Bauarbeiten und Errichtung von Antennenmasten; - Werkseitiger Aufbau der Anlagen; - Werkabnahme (FAT); - Site Acceptance Test (SAT); - Dokumentation; - Schulung; - Abnahme; - Rückbau der bestehenden VHF (analogen Betriebsfunk) und UKW Tunnelfunkanlagen.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgenden Zuschlagskriterien werden anhand der eingereichten Angebotsunterlagen bewertet::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40%:
ZK2: ORGANISATION UND SCHLÜSSELPERSONEN; GEWICHTUNG 25%, unterteilt in::
- Zweckmässigkeit der vorgeschlagenen Organisation 5%:
- Referenzen der 1. Schlüsselperson (Projektleiter) 10%:
- Referenzen der 2. Schlüsselperson (Baustellenleiter) 10%:
ZK3: AUFTRAGSANALYSE; GEWICHTUNG 20%, unterteilt in::
- Verständnis der Aufgabe und Vollständigkeit der Angebotenen Lösung 10%:
- Verständnis der Anforderungen der ASTRA Richtlinie 13006 5%:
- Kritische und technisch relevante Aspekte bei der Pegeleinstellung der Anlagen 5%:
ZK4: QUALITÄT DER AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN; GEWICHTUNG 10%, unterteilt in::
- Technische Beschreibung der angebotenen Ausrüstungen und deren Funktionsweise 5%:
- Qualität der angebotenen Ausrüstungen 5%:
ZK5: QM-KONZEPT; GEWICHTUNG 5%:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der einzelnen Unterkriterien sowie des ZK5 erfolgt immer mit ganzen Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien werden anhand der eingereichten Angebotsunterlagen bewertet::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40%:
ZK2: ORGANISATION UND SCHLÜSSELPERSONEN; GEWICHTUNG 25%, unterteilt in::
- Zweckmässigkeit der vorgeschlagenen Organisation 5%:
- Referenzen der 1. Schlüsselperson (Projektleiter) 10%:
- Referenzen der 2. Schlüsselperson (Baustellenleiter) 10%:
ZK3: AUFTRAGSANALYSE; GEWICHTUNG 20%, unterteilt in::
- Verständnis der Aufgabe und Vollständigkeit der Angebotenen Lösung 10%:
- Verständnis der Anforderungen der ASTRA Richtlinie 13006 5%:
- Kritische und technisch relevante Aspekte bei der Pegeleinstellung der Anlagen 5%:
ZK4: QUALITÄT DER AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN; GEWICHTUNG 10%, unterteilt in::
- Technische Beschreibung der angebotenen Ausrüstungen und deren Funktionsweise 5%:
- Qualität der angebotenen Ausrüstungen 5%:
ZK5: QM-KONZEPT; GEWICHTUNG 5%:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der einzelnen Unterkriterien sowie des ZK5 erfolgt immer mit ganzen Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: N5 Contournement de Bienne, ingénieur de projet du tunnel de Port (Mandat Z2)

description: Das Mandat beinhaltet die Ingenieurdienstleistungen für den Neubau des Porttunnels: - Strassentunnel bergmännisch, 2-spurig - Portalzone Ost in Port mit Schnittstelle zur geplanten Brücke unterhalb Portwehr - Anschluss West an bestehende Kantonsstrasse in Ipsach/Nidau Es werden die Ingenieurleistungen der folgenden Phasen ausgeschrieben: - Bezeichnung der Phasen gem. ASTRA-Richtlinie "Bau der Nationalstrassen" (2001): ** Ausführungsprojekt ** Detailprojekt ** Bauausführung - Bezeichnung der Phasen gem. SIA 103 (2003) ** 32 Bauprojekt ** 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt ** 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag ** 51 Ausführungsprojekt ** 52 Ausführung ** 53 Inbetriebnahme, Abschluss Ausgeschrieben wird ein voraussichtlicher Gesamtaufwand von 47'000 Stunden. Die Leistungen werden durch den Auftraggeber phasenweise abgerufen.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Daniel Rey,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Délocalisation du SCN de Sion CFC 250 - Installations sanitaires


title: BAV 27394 Mehrfamilienhäuser Agnesstrasse

description: Gesamtinstandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)


name: Département des infrastructure (DI) Office cantonal des bâtiments, à l'attention de Natacha Berger,Boulevard St-Georges 16 - Case postale 32, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Lullier cabine BT A

description: Remplacement des tableaux électriques principaux de la cabine BT bâtiment A du centre horticole de Lullier, route de Presinge 140, 1254 Jussy.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Aushub, Tief- und Spezialtiefbau.

title: Aushub, Tief- und Spezialtiefbau

description: Siehe Submissionsunterlagen.

Hunziker Betatech AG

street: Pflanzschulstraße 17

Bereuter Baugrubentechnik AG

street: Schützenstraße 55


title: BKP 241 Zulieferung Energieträger; Erdsonden

description: Zur Energieversorgung werden insgesamt ca. 25 Erdwärmesonden mit einer Länge von jeweils 300 m unter dem Untergeschoss erstellt und zum Verteiler unter dem Technikraum Heizung geführt.

eligibilityCriteria: Gemäss besondere Bestimmungen. Komplett ausgefülltes Angebot in Papierform. Eingabe mit A-Poststempel.


name: Travaux Publics / Eaux et Environnements, à l'attention de Cédirc Haldemann,Rue Charles-L'Eplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Suisse, Téléphone: +41328865621

title: Extension des réseaux souterrains et aménagements routiers à Cernier

description: - La pose de nouveaux collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées - La correction de tous les raccordements eaux usées et claires des privés dans le domaine public - Le terrassement pour la pose d'une nouvelle conduite d'eau potable, pose BH et le raccordement des privés - Le terrassement pour la pose de conduite de chauffage à distance et le raccordement des privés des rues Epervier et République (travaux à charge de Viteos CAD) - La pose de nouvelle batterie de tube électrique pour l'éclairage public - La pose de nouvelle batterie de tube électrique pour le Groupe E et Vidéo 2000 (travaux à charge du Groupe E et Vidéo 2000) - La réfection de trottoirs - La réfection complète de la rue de l'Epervier

eligibilityCriteria: Selon conditions particulières


description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m, une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

title: Marché 21 — façade en bardage métallique.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9


description: Ausgangslage/Auslöser:Im Niederdorf und Oberdorf im Kreis 1 der Stadt Zürich werden die Werkleitungen saniert durch Energie 360o, das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich und die Wasserversorgung der Stadt Zürich. Aufgrund des grossen Fussgängerverkehrs, den engen Platzverhältnissen sowie den vielen Gartenwirtschaften erfolgt die Bauzeit in den kalten Monaten über ca. 6 Jahre.Bedürfnisse:Die Bedürfnisse von Energie 360o AG, dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich und der Wasserversorgung Zürich müssen aufeinander abgestimmt werden, damit daraus ein Etappierungsvorschlag für die koordinierte Sanierung abgeleitet werden kann. ERZ Entsorgung und Recycling Zürich bekundete kein Interesse mitzubauen.

title: Niederdorf/Oberdorf Zürich

Stadt Zürich, Tiefbauamt, Werterhaltung

street: Werdmühleplatz 3


name: Holinger Ingénieurs-conseil SA,Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, Suisse, Téléphone: 021 654 91 00, Fax: 021 654 91 01, E-mail:

title: Avenue de Floréal et ch. de la Grand-Vigne - renouvellement et extension des réseaux souterrains

description: Le projet prévoit le renouvellement et l'extension de certaines infrastructures inhérentes aux réseaux souterrains (assainissement des eaux, chauffage à distance, eau, gaz, électricité,...). Il se présente selon 3 objets de travail nommés: 1. Floréal "bas": partie aval de l'av. de Floréal compris entre le carrefour Pommeraie-Rochelle et l'av. de Florissant; 2. Floréal "haut": partie amont de l'av. de Floréal compris entre le carrefour Pommeraie-Rochelle et la place du Collège; 3. Grand-Vigne "sup": extrémité nord du chemin de la Grand-Vigne. Le long de ces 3 périmètres, les principaux équipements souterrains seront réaménagés. L'infrastructure des chaussées concernées sera renouvelée dans l'emprise des travaux. (Total des travaux +/- 20%: Frs 2'500'000.- TTC).

eligibilityCriteria: Selon les conditions citées dans les documents du dossier d'appel d'offres.


title: Armasuisse Immobilien, Campus, DNA-A/2485: BKP 224 Bedachungsarbeiten – Frauenfeld, TG

description: Flachdachungsarbeiten inkl. Spengler und Blitzschutz Hauptmengen: - Dachfläche MA total 1250 m² - Dachfläche MB total 2700 m² - Spenglerarbeiten ca. 1300 m² - Blitzschutz ca. 2000 m

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag wird anhand der Zuschlagskriterien gegeben.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Termine: 20
Qualität: 15
Referenzen Schlüsselpersonen: 5


name: Gemeindeverwaltung Neuenegg, Tiefbaukommission,à l'attention de Matthias Brand, Dorfstrasse 16, 3176 Neuenegg, Suisse, Téléphone: 0317440113, E-mail:

title: Kehrichtabfuhr Einwohnergemeine Neuenegg 2020-2025

description: Wöchentliche Abfuhr der Siedlungsabfälle in der Gemeinde Neuenegg. Periodische Abfuhr von Sperr- und Grüngut gemäss Abfallplan der Gemeinde Neuenegg


title: 705_Stöckackerstrasse-Kehrgasse Los 1, Ausbau Fernwärme

description: Das Projekt beinhaltet den Bau eines neuen Fernwärmetrasses für die Fernwärmetransportleitung ab der Unterführung Stöckacker bis Bethlehemstrasse inkl. Anschlüsse an die Kehrgasse und diversen Netzanschlüssen (Hausanschlüsse) Fernwärme. Des Weiteren beinhaltet das Projekt die Sanierung und der Ausbau von Gas-, Wasser- und Elektrotrassen inkl. Netzanschlüssen (Hausanschlüssen).

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen und die Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Gesamtpreis exkl. MWST: 50
ZK 2: Referenzen, Erfahrung und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 25
ZK 3: Auftragsanalyse, Risikoanalyse, Einhaltung des vorgesehenen Terminprogrammes und Nachhaltigkeit: 25


title: Mistra application métier ouvrages d'art et Tunnels (Kuba) – maintenance et support 2014 – 2019 (exploitation)

description: L'Office fédéral des routes (OFROU) développe le système d'information pour la gestion des routes et du trafic (Mistra; www.mistra.ch ). Mistra est un système d'information intégré et modulaire, composé d'un système de base et de différentes applications métier.L'application métier «Ouvrages d'art et tunnels (KUBA)» a été développée en particulier pour la gestion de l'entretien des ouvrages d'art. KUBA a déjà un long historique depuis la création de sa première version, le registre des ouvrages d'art il y a 26 ans, jusqu'à aujourd'hui.La version 5 de KUBA est hébergée de manière centralisée à l'OFIT (office fédéral de l'informatique et de la télécommunication). L'OFROU, des cantons et des communes sont déployés en tant que mandants autonomes avec une configuration et un stockage des données séparés.La version 5.1.2 de l'application métier «Ouvrages d'art et tunnels» sera développée jusqu'au premier trimestre 2014 et ensuite maintenue. Le présent appel d'offres a pour objectif d'assurer la maintenance de l'application métier «Ouvrages d'art et tunnel» dès le 2ème trimestre 2014 et jusqu'à la fin de 2019.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Mühlestrasse 2

CAD Rechenzentrum AG

street: Gewerbestrasse 25


title: Kleinwasserkraftwerk PCH Les Esserts

description: Auslegung, Produktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Kaplanturbinen-Anlage

eligibilityCriteria: 14.09.2012 Kosten: Keine


title: Construction d'un nouveau bâtiment administratif sur l'aire du Liebefeld, étape A


name: Gemeinde Muri AG, Abteilung Bau und Planung

title: Anlagentechnik, Stufe zur Entfernung von Mikroverunreinigungen (GAK Adsorption)

description: Die vorliegende Submission umfasst Engineering-Leistungen, die Lieferung und Montage, Inbetriebnahme und Übergabe einer schlüsselfertigen GAK Adsorptionsstufe (exkl. Bau- und Gebäudetechnik) zur Entfernung von Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Roger Barbey génie civil SA,Croix-Blanche 19, 1066 Epalinges, Suisse

name: BBHN SA, à l'attention de Didier Vignati,Rue Saint-Louis 1 - CP 187, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 811 40 52, Fax: 021 811 40 41, E-mail:

title: Aménagements routiers Route de Vullierens et dans Complexe scolaire.

description: Élargissement de la chaussée existante de 5 à 7m, construction d'un trottoir de 1.50m de largeur, le tout sur 330m. Aménagements de circulation dans le Complexe scolaire - surface environ 3000m2..

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Dienstleistungen Sammlung und Transport von Abfällen

description: Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Hauskehricht und Sperrgut (optional Grünabfälle und Papier- und Kartonentsorgung) in der Gemeinde Frauenkappelen. Die verlangten Leistungen und die zu erfüllenden Anforderungen sind den detaillierten Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: - Einreichen der unterzeichneten Selbstdeklaration (vgl. Formular im Anhang 1) und der verlangten Nachweise (nicht älter als ein Jahr). - Einhaltung der in der Schweiz massgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, der Melde- und Bewilligungspflichten nach dem Bundesgesetz über die Schwarzarbeit (BGSA), sowie der Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit. - Erfüllen der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand (Bundes, Staats- und Gemeindesteuern, MWST), den Sozialversicherungen sowie den Arbeitsnehmenden. - Verzicht auf unzulässige Wettbewerbsabreden


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

description: Cet appel d’offres porte sur le tunnel de Sils, situé dans la commune de Sils i D. Le tunnel présente différents dommages structurels et les équipements d’exploitation et de sécurité doivent en partie être rénovés. Le tunnel de Sils doit subir une réfection globale et la sécurité du trafic doit être accrue. Des mesures anticipées doivent être planifiées et mises en œuvre dans les années 2024 et 2025. Entre 2023 et 2025, le projet définitif pour la réfection globale et les éventuelles sorties de secours/galeries de sécurité supplémentaires doit être élaboré. La réalisation de la réfection globale est prévue entre 2031 et 2032. Le projet est réalisé en utilisant la méthodologie de modélisation des informations du bâtiment BIM.La charge totale est estimée à 19 550 heures de travail.

title: N29 Tunnel Sils - auteur du projet EES, projet définitif jusqu’à la mise en service/l’achèvement des travaux

street: Via C. Pellandini 2a

IM Maggia Engineering SA

street: Via Stefano Franscini 5


name: Centrale municipale d'achat et d'impression,Rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Prestations d'assurance pour la flotte de véhicules à moteur de la Ville de Genève.

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 32 du Règlement cantonal sur la passation de marchés publics (L6 05.01). Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse, dans un pays signataire de l'accord OMC ou dans un autre état pour autant que des accords ad hoc aient été conclus.


title: Gemeinde Auw, Doppelturnhalle, BKP 25 Sanitäranlagen

description: Ausführung der Sanitäranlagen: Lieferung und Montage allgemeine und spezielle Sanitärapparate, Lieferung und Montage Sanitäre Ver- und Entsorgungsanlagen, Lieferung und Montage Sanitärleitungen, Lieferung und Montage Dämmungen Sanitärinstallationen, Lieferung und Montage Installationselemente. Demontagearbeiten, Provisorien, Kanalisation, Umbau Leitungen für Aussenbrunnen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Straßentransporte SBB.

description: Stückgut, Teil- und Ganzladungen, insbesondere für die folgenden Kategorien:— Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien des Rollmaterials;— Ersatz- und Tauschteile der Gleisanlagen, der Fahrleitung, der Sicherungsanlagen, der Elektroanlagen, der Telekommunikation und der Energieversorgung;— Verbrauchsmaterial der administrativen Standorte.

Einkauf SBB Cargo AG

street: Bahnhofstraße 12

CDS Cargo Domizil AG

street: Murtenstraße 85


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Passerelle Sécheron-Nations / installations électriques et éclairage (1032TI).

description: Travaux: installations électriques et éclairage Estimation: CHF 215 000 HT.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

title: RC diverses – Région Ouest – inventaire des murs de soutènement – évaluation sommaire des risques.

description: Inventaires des murs de soutènement de la région Ouest, le long des routes cantonales hors traversée de localité, et analyse sommaire des risques.

street: Place de la Riponne 10

Geosud SA

street: Rue de Gruyères 53


title: L05136, SL Provisorischer Anschluss A9 Susten Ost: Kreisel T9 Roschätte

description: Im Sommer 2016, eröffnet das Amt für Nationalstrassenbau (ANSB) den Nationalstrassenabschnitt A9 zwischen Susten-Ost und Gampel-West. Da an diesem Datum der Nationalstrassenabschnitt unter dem Dorf Susten noch nicht gebaut sein wird, ist es notwendig einen provisorischen Anschluss östlich von Susten zu projektieren, um die Inbetriebnahme des Abschnittes zu ermöglichen. Hauptziele des Projektes sind: - Bau eines Kreisels auf der T9, nördlich der geplanten A9, welche an einem einzelnen Punkt die Anschlüsse der Nord- und Südzufahrt gewährleisten; - Bau des provisorischen Anschlusses der A9 bei Susten-Ost, welche die Verbindung von A9 auf T9 erlaubt. Hauptkubaturen: Aushub/Abtrag 36‘870 m3 Ortbeton 180 m3 Kiessand 0/45 8‘190 m3 Rohrleitungen 3‘290 m‘ Einlauf- und Kontrollschächte 60 St Belag 6‘345 to

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis: 50%:
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation: 20%:
davon Auftragsanalyse und Risikoanalyse: 40% / Organisation der Baustelle und ARGE, inkl. Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30% / Objektbezogenes QM/QM-Plan: 5% / Technische Lösung/Ausführungsmethode: 25%:
3. Bauablauf und Termine: 30%:
davon Bauprogramm, Leistungsannahmen, Sollbauzeittabellen, Arbeitszyklen, Zweckmässigkeit der Abläufe, personelle Ressourcen, Plausibilität: 50% / Einhaltung der Termine: 50%:
1. Preis: 50%:
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation: 20%:
davon Auftragsanalyse und Risikoanalyse: 40% / Organisation der Baustelle und ARGE, inkl. Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30% / Objektbezogenes QM/QM-Plan: 5% / Technische Lösung/Ausführungsmethode: 25%:
3. Bauablauf und Termine: 30%:
davon Bauprogramm, Leistungsannahmen, Sollbauzeittabellen, Arbeitszyklen, Zweckmässigkeit der Abläufe, personelle Ressourcen, Plausibilität: 50% / Einhaltung der Termine: 50%:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: BG Erweiterung Gefängnis Bässlergut, BKP 273.01 Schreinerarbeiten

description: Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um eine Erweiterung des Gefängnisses Bässlergut, bestehend aus einem 4-geschossigen Gebäude (Strafvollzug SV, Haus B), sowie zwei Nebengebäuden (Loge, Haus C, 2-geschossig / Trafostation 1-geschossig) und Umgebungselementen wie die Umfassungsmauer. Ein Teil des bestehenden Gefängnisbau's (AUG, Haus A) wird umgebaut. BKP 273.01 Schreinerarbeiten beinhaltet folgende Leistungen: - Steigzonenfronten als Trennwandsystem EI60, nnb - Kabinentrennwände aus Vollkunstharzplatten/Massivholz - Zellenmobiliar - Div. Einzelmöbel

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung. c. Verschwiegenheitspflicht-Submission Einreichung Dokument "Verschwiegenheitspflicht-Submission" und Bezug Planunterlagen vor Angebotseingabe. Für den Bezug dieser vertraulichen Planunterlagen gilt folgendes Vorgehen: 1. Die „Verschwiegenheitspflicht-Submission“ (Ausschreibungsunterlagen auf SIMAP) ist von jeder Bezugsperson (Anbieter) vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und an die darin bezeichnete Bezugsstelle vor Angebotseingabe zu senden. 2. Nach Eingang der „Verschwiegenheitspflicht-Submission“ bei der Bezugsstelle, erhält der Anbieter für den elektronischen Erhalt der Unterlagen einen Download-Link sowie einen separat zugesendeten „SecuPass-Key“ zur Authentifizierung. Teilnahmevoraussetzung „Verschwiegenheitspflicht-Submission“: Das Zustellen der „Verschwiegenheitspflicht-Submission“ vor Angebotseingabe und der Bezug der vertraulichen Unterlage gilt als Teilnahmevoraussetzung. Bezugsdauer der vertraulichen Unterlagen: Die vertraulichen Unterlagen können bis spätestens zur Eingabefrist des Unternehmerangebotes bezogen werden (Siehe Fristen und Termine www.simap.ch). Bezugsstelle der vertraulichen Unterlagen: Itten+Brechbühl AG z.H.v. Herr D. Riveiro Güterstrasse 133 Postfach 3312 CH 4002 Basel

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: Mobile Operationsmikroskope NCH

description: Mobile OP-Mikroskope für die Neurochirurgie

eligibilityCriteria: 02.11.2015 CHF 1'000.00 Betrag wird fällig bei Nichteinreichen eines Angebotes. Mit der Anforderung der Unterlagen bei der Bezugsquelle (Pkt. 3.13) wird dieser Passus bedingungslos akzeptiert.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: Appui au maître de l'ouvrage EES avec direction générale des travaux pour le projet « Réseau IP EES F4 », de MP à mise en service

description: Appui général du maître de l’ouvrage lors de l’élaboration des bases du projet, appui pour les marchés, appui pour le controlling, appui pour la gestion de la qualité sur la base du projet et l’accompagnement technique du projet. Se reporter aux documents pour le descriptif détaillé des prestations.

eligibilityCriteria: - Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des disposi-tions en vigueur en Suisse sur la protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes. - Respect de la structure demandée pour l'offre conformément à la documentation intitulée « Documents de l’offre de prestations d’appui au maître d’ouvrage ». - Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien (ZK) müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: Für die Schlüsselpersonen «Projektleiter BHU BSA/OBL» und «Projektleiter Stv. BHU BSA/OBL»: Je ein Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (BSA sowie insbesondere Kommunikation und Leittechnik);: 35
Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen. Es wird je Schlüsselperson ein detailliert zu beschreibendes Referenzprojekt und die aufgabenspezifische Berufserfahrung anhand der Ausbildung / Weiterbildung und weiteren Referenzen (CV im Firmenstandard, max. 3 DIN A4-Seiten) bewertet.:
ZK 2: Preis (bereinigte Angebotssumme, Total netto, exkl. MWST in CHF);: 25
(Berechnung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden).:
ZK 3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenz der Firmen;: 20
1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (BSA sowie insbesondere Kommunikation und Leittechnik).:
ZK 4: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag (Fokus Phase Projektierung) sowie Projektorganisation;: 20
Aufgabenanalyse (max. 2 DIN A4-Seiten), Vorgehensvorschlag mit Fokus auf Phase Projektierung (max. 1 A4-Seite), Projektbezogenes Organigramm (max. 2 DIN A4-Seiten oder DIN 1 A3-Seite).:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Projet du Grand Salève - Parquet en bois et plinthes

description: Parquet en bois & Plinthes pour la réalisation de l'étape 1 du projet du Grand Salève. Cette étape comprend la construction de 3 bâtiments: un bâtiment abritant une nouvelle école, un réfectoire et une chaufferie pour le périmètre, un bâtiment abritant 24 logements et un bâtiment abritant 2 salles de gymnastique et des locaux pour la petite enfance et les personnes âgées.

Albos Sàrl

street: Avenue C.,-F. Ramuz 104


name: Office fédéral des routes OFROU, à l'attention de Étude de corridor N23,Case postale, 3003 Berne, Suisse, E-mail:

title: Étude de corridor N23 Grüneck - Arbon

description: L’étude de corridor concerne la route nationale N23 (Grüneck – Meggenhus). Le travail mis au concours comprend des prestations dans le domaine de l’analyse de la problématique et du trafic, du développement et de l’évaluation de concepts, du développement et de l’évaluation de projets, ainsi que de la documentation et de l’appui au maître d’ouvrage dans ses fonctions de direction du projet. Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de corridor, une procédure de participation doit être mise en place. L’adjudicataire fournit aux mandataires les documents techniques et de fond nécessaires à la conduite de la procédure de participation. Il suit de près le travail de participation, notamment en échangeant avec toutes les parties prenantes.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
ZK 3 AUFGABEN-ANALYSE: 35
ZK 3.1 Analyse der Aufgabenstellung, 15 %:
ZK 3.1.1 Analyse der Aufgabenstellung insgesamt und in Teilaufgaben, 10 %:
ZK 3.1.2 Verständnis des Auftrags in eigenen Worten des Auftragnehmers, 5 %:
ZK 3.2 Vorgehensvorschlag 10 %:
ZK 3.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Pflichtenheftes in konzeptioneller, technischer und qualitativer Hinsicht, 5 %:
ZK 3.2.2 Methodeneinsatz, 5 %:
ZK 3.3 Projektbezogenes Organigramm und Terminplanung, 5 %:
ZK 3.3.1 Verständlichkeit und Einfachheit der Organisation, 3 %:
ZK 3.3.2 Abstimmung Terminplanung mit den Meilensteinen und den Bearbeitungsinhalten, 2 %:
ZK 3.4 Vorschlag Zusammenarbeitsverständnis Projektbeteiligte (Auftraggeber, Auftragnehmer, Verantwortliche Partizipationsverfahren, Fachbegleitungen/Begleitgruppen, Forum, …), 5 %:
ZK 3.4.1 Beschreibung der Zusammenarbeit, 3 %:
ZK 3.4.2 Erläuterung zum zielgerichteten Einsatz des Projektorganigramms, 2 %:
ZK 1 GESAMTHEIT UND PLAUSIBILITÄT DER KOSTEN: 30
ZK 1.1 Gesamtpreis, 20 %:
ZK 1.2 Plausibilität, 10 %:
ZK 2 REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN: 20
ZK 2.1 Kompetenz und Erfahrung des Projektleiters: 2 Referenzen, 10 %:
ZK 2.2 Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter-Stellvertreters: 2 Referenzen, 5 %:
ZK 2.3 Kompetenz und Erfahrung der Fachspezialisten: je eine Referenz, 5 %:
ZK 4 BESCHREIBUNG DER HAUPTSÄCHLICHEN SPEZIFISCHEN HERAUSFORDERUNGEN DER AUFGABENSTELLUNG AUS SICHT AUFTRAGNEHMER UND VORSCHLÄGE ZUR BEWÄLTIGUNG: 10
ZK 4.1 Umsetzung der Herausforderungen in Projektrisiken inkl. Risikoabschätzung, 5 %:
ZK 4.2 Massnahmenvorschläge zur Einhaltung der Bearbeitungsqualität, der Kosten und des Terminplanes, 5 %:
ZK 5 VORSCHLAG DOKUMENTEN- UND DATEN-MANAGEMENT MIT SÄMTLICHEN PROJEKTBETEILIGTEN: 5
ZK 5.1 Sicherstellung Einfachheit der Dokumentenablage und -verfügbarkeit, 5 %:
Erläuterungen: Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Einwohnergemeinde Herisau Hochbau / Ortsplanung

title: Herisau, Bahnhofplatz mit Bushof Ausschreibung Bauherrenseitiges Projektmanagement (Bauherrenvertretung)

description: Herisau, Bahnhofplatz mit Bushof Bauherrenseitiges Projektmannagement (Bauherrenvertretung) Gemäss LHO KUB: 2019


title: H28b IS Stilli - Pedrawald, Los 1, Baumeisterarbeiten

description: Beton 1'000 m3; Anker ungespannt 150 St.; Schüttung 1'700 m3; Spritzbeton 600 m2; Ungebundenes Gemisch 0/45 6'500 m3; Bewehrung 25 t; Entwässerungsleitungen 670 m; Abtrag/Aushub 9'000 m3


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission BKP 8781.0 Apotheke Komissionierroboter,à l'attention de Herr Waldmeier, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 11, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: BKP 781.0 Apotheke Komissionierroboter

description: Neubau KSB BKP 781.0 Apotheke Komissionierroboter


name: Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB

name: Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral des migrations ODM Domaine de direction Immigration et intégration, Division Intégration

description: L’ODM lance un appel d’offres sur la base du concept fide pour l’encouragement linguistique des migrants et du profil cadre pour les formateurs en langue dans le domaine de l’intégration. L’objectif de l’appel d’offres consiste en l’élaboration:— d’un concept de formation destiné aux enseignants de langues,— d’un concept pour la formation des formateurs,— d’une procédure d’équivalence,— d’une procédure d’accréditation.

street: Quellenweg 6

name: Projet (1278) 420 Qualification des enseignants dans le domaine de l'intégration

street: Oerlikonerstrasse 38


name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de FA-Achats,Chemin du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: +41763570275, E-mail:

title: Compagnie du chemin de fer du LEB_Garage atelier de Bercher : Mandat en équipements d'exploitation

description: Cet appel d’offres s’adresse à un groupement pluridisciplinaire de mandataires pouvant traiter tous les aspects du présent mandat, en tant que professionnels spécialisés selon les compétences requises au dossier d’appel d’offres. Le présent appel d’offres porte sur les prestations de mandataire d’équipements industriels.

eligibilityCriteria: Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".


description: Unvallversicherung, UVG- und UVG-Zusatzversicherung für das gesamte Personal

description: Kombi-Personenversicherungen UVG-, UVG-Zusatz- und Krankentaggeld-Versicherung für das gesamte Personal

title: Submission Personenversicherungen (UVG, UVG-Zusatz, Kranken-Taggeld) per 01.01.2023

description: Ausschreibung UVG-, UVG-Zusatz und Krankentaggeld-Versicherung für das gesamte Personal

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes hinsichtlich der Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01) oder Krankenkassen mit einer Bewilligung nach Art. 13 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)


description: Lieferung 3 Tanklöschfahrzeuge (TLF) bis 12t gemäss Pflichtenheft für die Feuerwehr Münsingen (zwei TLF) und Feuerwehr Rubigen (ein TLF)Die detaillierten Anforderungen sind in den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

title: Lieferung von 3 neuen Tanklöschfahrzeugen der Gewichtsklasse 12 Tonnen

Feuerwehr Münsingen Feuerwehr Rubigen

street: Neue Bahnhofstrasse 4


name: FFA SA,Croix-du-Péage26, 1029 Villars-Ste-Croix, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction des services industriels, Service Patrimoine, à l'attention de Daniel Schopfer,case postale 7416, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: RUMINE - AVANT-POSTE / EMBI.001930-SRD / Travaux de fouilles et pose de canalisations

description: Travaux de génie civil. Réalisation de fouilles et pose de tubes PE pour les services Industriels, sur une longueur de 640 mètres. Réalisation de 12 sondages pour le tirage des câbles électriques.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce. Selon conditions du dossier d'appel d'offres.


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI

title: Centre médical universitaire - CMU étape 5 lot 243.01 - eau surchauffée et vapeur.

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du Centre médical universitaire (CMU). Lot 243.01 - eau surchauffée et vapeur.

awardCriteriaDetails:
1 - Montant et crédibilité du prix::
2 - Références et expériences dans la réalisation d'installations d'eau surchauffée et vapeur::
3 - Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l’offre::
4 - Formation professionnelle::

street: adresse de livraison des offres selon dossier d’appels d’offre K2


title: Umsetzung neues Grenzgängerabkommen CH-IT - Erweiterung bestehender Veranlagungsanwendung für die Quellensteuer


name: Crown Services Sagl,Via Industrie, 6934 Bioggio, Suisse

name: Service d'incendie et de Secours, à l'attention de Alexandre Toppo,Rue du Vieux-Billard 11, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 418 71 31, Fax: 022 418 71 82, E-mail:

title: Bateau C93_2020

description: Bateau de sauvetage pour les secours en eaux-vives, équipé de signaux prioritaires

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Bundesamt für Verkehr / Kanton Glarus, Bau und Umwelt

title: Ausschreibung Buslinien Glarner Unter- und Mittelland

description: Betrieb der folgenden Buslinien des öffentlichen Verkehrs: 72.501 Glarus – Riedern – Netstal – Näfels-Mollis 72.502 Glarus - Netstal – Näfels-Mollis 72.504 Glarus – Klöntal 72.511 Ziegelbrücke – Näfels-Mollis – Mühlehorn 72.512 Ziegelbrücke – Näfels-Mollis – Mollis 736N Ziegelbrücke – Bilten – Glarus – Schwanden – Linthal (Nachtangebot)


name: DGMR, division Entretien, à l'attention de François Pollien,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 70 40, E-mail:

description: RC 309 C-S Daillens (PEL) - Eclépens (RC 305 B-P) Enrobés 11200 to, grave 1550 to Revêtements bitumineux

description: RC 548 C-S Villars-Tiercelin (PEL) - RC 542 C-S Enrobés 2800 to, grave 700 m3, bordures bitumineuses 620 m

description: RC 260 C-S Villars-Burquin (PEL) - Mauborget (PEL) Enrobés 12000 to, grave 7800 m3, terrassements 14000 m3, gabions 220 pc, système de soutènement 900 m, béton 225 m3, armature 27 to, canalisations PE soudé 3600 m, regard et sac en PE 70 pc

description: RC 271 B-P Mathod (PEL) - La Ratusse (RC 254 B-P) et RC 270 IL-S Villars-sous-Champvent (PEL) - RC 271 B-P Enrobés 12130 to, bordures bitumineuses 850 m, bordures granit 110 m, grave 5000 m3, système de soutènement 520 m, canalisations 900 m

title: Fourniture et pose de bétons bitumineux pour l'entretien des routes cantonales - 4 lots

description: Voir point 2.4

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s’inscrire


title: Erneuerung Rietstrasse

description: Erneuerung ca. 170 m Strasse (Belag, Abschlüsse), Gehwegneubau, Kanalisationen im Trennsystem ca. 290 m, Grabarbeiten für Werkleitungen (Wasserversorgung, EKZ, Swisscom)


name: TRANSVOIRIE SA,route du Bois-de-Bay93, 1242 Satigny, Suisse

name: Commune de Satigny, à l'attention de Alexandre Xygalas,Rampe de Choully 17, 1242 Satigny, Suisse, Téléphone: 022 753 90 40, E-mail:

description: Collecte des conteneurs sur roulette et en porte-à-porte (déchets de cuisine, verre des entreprises, déchets de jardin, nettoyage conteneurs déchets de cuisine, statistiques et informations)

description: Collecte des déchets des points de récupération (OM, papier, verre, Pet, Alu et fer blanc, nettoyage cuves et conteneurs, statistiques et informations)

title: Satigny - collecte et transport des déchets

description: Selon descriptif de prestations et descriptif du marché

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stiftung für Alterswohnungen der Stadt Zürich

title: Flachdachsanierung Siedlungen Limmatstrasse BKP 222-224

description: Sanierung der best. Flachdächern aller Siedlungshäuser.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


title: Gesamtsanierung Coussiberléstrasse

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft, Realisierung

title: Gymnasium Münchenstein / Sanierung Gebäudehülle, Feststehende Elementwände, Teilprojekt 1.1 - 1.4 und Teilprojekt 2.2 - 2.6

description: Haupttrakt: Liefern und Montieren von feststehenden Systemtrennwänden mit oder ohne Brandschutzanforderungen, Türen/Zargen und Oblichtern.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Qualität: 20
ZK 3: Referenzobjekte: 20
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Qualität: 20
ZK 3: Referenzobjekte: 20


name: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Nationalstrassen Gebiet VI,à l'attention de Ljubo Besevic, Martinsbruggstrasse 75b, 9016 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 85 74, Fax: +41 58 229 85 86, E-mail:

title: LKW mit Kanalreinigungsaufbau

description: LKW mit Kanalreinigungsaufbau


name: Hochschule Luzern HSLU (Ankermieter) vertreten durch Zug Estates

description: Zutrittskontrolle / Schliessanlageerweiterung System Kaba für den Grundausbau. Da es sich um die Erweiterung eines bereits bestehenden Systems handelt, sind zwingend Komponenten der Firma Kaba anzubieten.

description: Erweiterung Zutrittskontrollanlage der HSLU System SALTO für den Campus Rotkreuz. Da es eine Erweiterung des an den Standorten der HSLU bestehenden Zutrittskontrollsystems ist, sind zwingend Komponenten der Firma Salto anzubieten.

title: Zutrittskontrollanlage / Schliessanlage Suurstoffi Baufeld 1, Campus Rotkreuz der HSLU

description: Die Hoschschule Luzern mietet für Ihren Campus in Rotkreuz auf dem Areal Suurstoffi langfirstig Räumlichkeiten. Dafür und für den Grundausbau der zu erstellenden Bauten wird die Erweiterung der Zutrittskontrollsysteme und der Schliessanlage beschafft. Die Ausschreibung ist in zwei Lose aufgeteilt: -Los 1 Zutrittskontrollanlage / Schliessanlagenerweiterung System Kaba für den Grundausbau -Los 2 Erweiterung der Zutrittskontrollanlage der HSLU System Salto für den Campus Rotkreuz Es ist möglich nur für ein Los ein Angebot einzureichen und für das andere nicht. Weiter besteht die Möglichkeit für beide Lose ein Angebot einzureichen. Für diesen Fall seht zusätzlich ein separates Dokument «Gesamteingabe für Angebot Nr. 15» zur Verfügung in welchem die Gesamtkosten eingetragen werden müssen.

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Lieferung und Installation der Wärme- und Kälteverteilung

title: Neubau Quartierzentrale Bahnhof West, Brig-Glis

EnBAG Netze AG

street: Industriestrasse 26

Lauber Iwisa AG

street: Kehrstrasse 14


name: Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions

description: Etagères mobiles - CFC 279Estimation : CHF 1'030'000.-

title: Muséum d'Histoire Naturelle - 1908TI - Etagères mobiles

street: 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, Case postale 3983


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de

title: Travaux de Génie Civil. Renouvellement conduites Eau et Electricité


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Prestations de base de l'agence:— conception et coordination,— rédaction et contenu en deux langues (français et allemand),— services visuels,— conseil et suivi dans le développement du magazine,— système de rédaction (plateforme pour la production médiatiquement neutre du magazine et la collaboration de tous les participants).

title: (21016) 810 Agence pour le magazine «umwelt/l’environnement»

description: (21016) 810 Agence pour le magazine « umwelt / l’environnement »

street: Fellerstrasse 21

Largeur.com SA

street: Rue Philippe-Plantamour 18