name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Wpl. Sand-Schönbühl: Bauliche Massnahmen Armeehundewesen

description: Das Armeehundewesen mit seinen 16 Mitarbeitern und 4 Lernenden ist in der Armee zuständig für den Einkauf und die Ausbildung von Diensthunden der 92 Berufs- und 118 Milizhundeführer. Pro Jahr werden im Durchschnitt 48 Gebrauchshunde zur Alimentierung der Bestände angekauft, ausgebildet und an einen Berufs- oder Milizhundeführer abgegeben. Der Fachbereich Hundestaffelausbildung begleitet die Berufs- oder Milizhundeführer bis zum Erlangen von deren Einsatzfähigkeit. Für die Milizhundeführer findet die Ausbildung in der RS57 im Rahmen der Rekruten- oder Unteroffiziersschule statt. Die Berufshundeführer der Militärischen Sicherheit (MilSich) und der Luftwaffe absolvieren einen Grundausbildungskurs von zwei bis fünf Wochen. In den bestehenden Pferdeställen und diversen Gebäuden wurden vor Jahren in einfachster Ausführung Einrichtungen für die Haltung der Diensthunde eingebaut, die in verschiedener Hinsicht im Innen- und Aussenbereich Mängel aufweisen (Hundeboxen im Grossraum, keine Luftschalldämmung der einzelnen Boxen gegen einander, ungedeckte Aussenanlagen, dies führt zu erheblichem Stress für die Hunde. Ungenügender Lichteinfall, Hygieneprobleme durch poröse Bodenbeläge, die Innenräume sind unbeheizt, dies wird durch mobile Ölöfen mit hohem Ölverbrauch kompensiert). Die Bestimmungen der neuen Tierschutzverordnung vom 23.04.2008 können mit den bestehenden Einrichtungen nicht eingehalten werden, weshalb auf dem Waffenplatz Sand für die Diensthunde bauliche Anpassungen an der Infrastruktur zwingend notwendig sind. Die Hundehaltung auf dem Wpl Sand umfasst zur Zeit 80 Innen- & Aussenboxen sowie 8 Absonderungsboxen und 6 Krankenboxen. Die neue Tierschutzverordnung verlangt bauliche Anpassungen im Armeehundewesen. Dies beinhaltet grössere Boxenflächen, angemessene Wärme- und Lärmdämmung, konforme Abwasserentsorgung, neue Boxeneinrichtungen (wie Rückzugsmöglichkeiten, erhöhte Liegeflächen) und strukturierte, ausbruchsichere Gruppenausläufe im Freien.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Honorar:: 30
Z2 Referenzen Anbieter:: 25
Z3 Aufgabenverständnis, Auftragsanalyse:: 20
Z4 Referenzen der Schlüsselpersonen:: 15
Z5 Firmenangaben:: 10
Z1 Honorar:: 30
Z2 Referenzen Anbieter:: 25
Z3 Aufgabenverständnis, Auftragsanalyse:: 20
Z4 Referenzen der Schlüsselpersonen:: 15
Z5 Firmenangaben:: 10


currency: CHF

name: Tabelec Force et Commandes S.A.,Chemin des Mouettes10, 1027 Lonay, Suisse

name: Fondation La Vespérale,Rue de la Poterie 35 / CP 32, 1211 Genève 7, Suisse

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: EMS et Résidence les Arénières - CFC 231 - Appareils à courant fort

documentType: tenderNotice

description: Les objectifs de la rénovation, de la transformation et de la mise en conformité de l’EMS et de la Résidence sont multiples: - Agrandissement et amélioration des espaces publics situés aux rez-de-chaussée par le remplacement notamment de la véranda existante. - Rénovation et remplacement de toutes les pièces d’eau et cuisines des étages de l’EMS à l’exception de la partie des appartements et agrandissement des chambres des résidents de l’EMS par la suppression des balcons actuels. - Extension de l’étage d’attique par l'agrandissement des chambres et des pièces communes. - Amélioration de l’enveloppe générale du bâtiment par la création de nouvelles façades isolées. - Remplacement des installations techniques du bâtiment et des ascenseurs.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: Signal AG,Kanalstrasse34, 3294 Büren an der Aare, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

description: LOT UT IX : regroupant les axes N05 et N16.

description: LOT UT II : regroupant les axes N01, N09 et N12.

title: N99 - Concept interdiction de dépasser des poids lourds (ÜV-LW) - Réalisation de massifs, fourniture et pose de signalisation d'interdiction de dépasser aux poids lourds sur le territoire de la filiale d’Estavayer-le-Lac

description: Réalisation de massifs, fourniture et pose de signalisation pour la mise en œuvre des mesures ÜV-LW sur l'ensemble du réseau de la filiale d’Estavayer-le-Lac / Marché subdivisé en 2 lots (UT II et UT IX). Les travaux et prestations peuvent être récapitulés de la manière suivante : - Prises de cotes, implantation et piquetage des nouvelles signalisations. - Établissement des dossiers de réalisation (DREA), yc leurs mises en état « conforme à l’exécution » à la fin des travaux. - Fourniture et pose des socles de fondation pour la signalisation (yc travaux de terrassement). - Fourniture et pose des équipements de signalisation fixes (secteurs à ciel ouvert). - Fourniture et pose des équipements de signalisation rétro-éclairés en tunnel (yc raccordements électriques et contrôle OIBT).

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


name: Business Applications & Project Management,à l'attention de Giorgio Scardapane, Projektleiter CRM, Technikumstrasse 9, TH 363, 8401 Winterthur, Suisse, Téléphone: 058 934 67 53, Fax: 058 935 67 53, E-mail:

title: Beschaffung, Implementierung und Einführung eines gemeinsamen CRM-Systems für die ZHAW

description: Die ZHAW verfolgt das übergeordnete Ziel, ein professionelles CRM einzuführen, um lang-fristige Beziehungen zu allen Stakeholder aufzubauen, zu entwickeln und zu halten. Weiter soll auf Gesamthochschulebene und auf Ebene der Departemente eine höhere Datenqualität und damit gleichzeitig eine Verminderung der Fehlerquote erreicht werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Verringerung der Rücksendungen und Reklamationen als auch auf die Ver-kürzung durchschnittlicher Bearbeitungszeiten. Folgende Grundfunktionalitäten werden gefordert: •Adressverwaltung •Beziehungsmanagement •Kampagnenmanagement •Produktmanagement Daneben werden folgende Nebenfunktionalitäten vorausgesetzt: •Zugriffsberechtigungen/Datenschutz •Individuelle Anpassungsfreiheiten der Departemente •Benutzerfreundlichkeit •Unterstützung Addressownership •Datenimport/Datenexport (Schnittstellen) •Unterstützung der hochschulspezifischen Prozesse

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Bewerberinnen/Bewerber, die gemäss Ausschreibungsunterlagen / Pflichtenheft aufgrund der ausgefüllten Selbstdeklaration und Referenzen ihre fachliche und organisatorische Eignung nachweisen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Ausschreibungsunterlagen / Pflichtenheft:
gemäss Ausschreibungsunterlagen / Pflichtenheft:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Z'Mutt – Ersatz der drei bestehenden 170-kV-Kabelanlagen.

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Hydro Exploitation SA

street: Rue des Creusets 41

Pfisterer Ixosil AG

street: Gotthardstraße 31


name: Gemeinde Richterswil, Abteilung Werke, Glarnerstrasse 33, 8805 Richterswil

title: Ersatz Schlammentwässerung ARA Richterswil

description: Lieferung und Montage einer neuen Schlammentwässerungsanlage mit Schneckenpresse, Beschickungspumpen, Flockungsmittelstation, Schlammaustrag und Rohrleitungen. Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Baudepartement Kanton Schwyz, Hochbauamt

title: Aussensanierung, Liftanbauten und interne Umbauten Berufsbildungszentrum, Sanierung Abwartshaus, Schützenstrasse 15/17, Pfäffikon; BKP 250

description: Erstellen der Sanitäranlagen. 27 Stk. Waschtische/Ausgüsse 26 Stk. WC/Urinale 2 Stk. Wassererwärmer 500-1000 Liter 1'900 m Versorgungsleitungen 500 m Entsorgungsleitungen Installationselemente (Gips-Leichtbauwände). Rückbau von bestehenden Installatione

eligibilityCriteria: 12.02.2010 Kosten: Keine


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 240 INSTALLATIONS CVC

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 240 INSTALLATIONS CVC Travaux de fourniture et pose des installations CVC, y compris maintenance.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

title: SAP-Beratung und SAP IT-Dienstleistungen: — Sicherstellen Basissupport, — Projektleitung von SAP-Vorhaben, — Fach-, Prozess- und Modulberatung, — Entwicklung in spezifischen Projekten, — Konzeption und Customizing von individuellen SAP-Modulen, — Neues Hauptbuch und Umstellung GAAP/FER, — Einführungsprojekt „Barakuda“ (Vertriebsapplikation mit SAP-Schnittstellen), — Schnittstellen zu Umsystemen, — Support Betriebsbuchhaltung, — Berichte und Formulare, — Konsolidierung HRM2 KT Basel Stadt, — Neues Konsolidierungsledger, — Anbindung Dokumanagement, — Unterstützung Beschaffungsstrategie, — IH 2020 (Instandhaltung) Einführung in den relevanten und vorhandenen SAP-Modulen in der BVB

title: IT-Dienstleistungen BVB 2015-2020.

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
Anbieterbezogene- und Qualifikationsanforderungen:
Preis:
Anbieterpräsentation:

street: Münsterplatz 11, Postfach

NOVO Business Consultants AG

street: Gutenbergstrasse 50


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: (18219) 201 Centrale des voyages de la Confédération BRZ Backoffice.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Fellerstrasse 21


title: COVID Aides financières Prestations de soutien

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Ersatz Fernwirk- und Leitsystem (FLS) für Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

description: Ersatz des bestehenden FLS der TB Goldach im laufenden Versorgungsbetrieb der Anlagen. Lieferungen und Montagen: - Neue Leittechnik (Hard- / Software, inkl. Lizenzen) und Alarmierung - Neue Automatisierungstechnik (Hard- / Software, inkl. Lizenzen) für die Stations- / Prozessebene - Ergänzung und Anpassung bestehende FLS-Kommunikation (IEC 101 / 104 und Fernwirkstrecken) - Übernahme der bestehenden Prozessdatenpunkte auf Klemmen in den Elektro-Schaltschränken sowie über Kommunikations-Schnittstellen (diverse Protokolle) der einzelnen Anlagen / Objekte. - Schalt- und Steuerschränke für neue Objekte, die ins FLS integriert werden. - Ergänzung bestehende Infrastruktur (Schränke, Energie, Trennklemmen, Signalkabel auf der Prozessebene, etc.) - Etappierte Montage und Installation der Komponenten in den einzelnen Objekten (Parallelaufbau neu / alt), mehrheitlich in bestehende Elektro-Schaltschränke. - Rückbau, Demontage und Entsorgung altes FLS in Etappen. Dienstleistungen: - Technische Bearbeitung für das Gesamtprojekt - Realisierungspflichtenheft - Neuerstellung aller Elektroschemata sowie hydraulische Übersichtspläne - DP-Erfassung / -Engineering / -Rangierunterlagen - Softwareerstellung / Parametrierungen für alle notwendigen Anlagenfunktionen / -steuerungen, Regelkreise, GUI-Bilder, Messwertdarstellung / -verarbeitung, Historikdaten, Reports, etc. - Schnittstellen zu Fremd-Systemen - Montageplanung (Tag- / Nacht- / Wochenendarbeit, Arbeitssicherheit, Provisorien, etc.) - Messungen, Inbetriebnahmen, etc. - Abnahmen (FAT und SAT) - Schulung - Dokumentation.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen


title: Annahme und Verwertung von biologischen Abfällen (Gartenabraum, Jät, Stauden, Gras- und Rasenschnitt, Laub, Balkonpflanzen, Heckenschnitt, sowie Baum- und Astmaterial gehäckselt resp. mit einem maximal Durchmesser von 5 cm.)

eligibilityCriteria: CHF 0.00 Keine


name: Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, GE VII – Na-tionalstrassenunterhalt, Instandhaltung BSA,à l'attention de Oliver Rupar, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Wartung Strahlventilatoren GE VII

description: Ausführung der jährlichen Wartung gemäss gültigen Vorschriften des Herstellers der Rauch-, Wind- und Sichttrübungsmessstellen über einen Zeitraum von vier Jahren in den Tunnelanlagen der GE VII

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Entreprise Belloni SA,rue des Moraines1, 1227 Carouge (GE), Suisse

name: ZID architecture sarl, à l'attention de Samir Zid,16 chemin de la Tourelle, 1209 Genève, Suisse, Téléphone: +41227552200, E-mail:

title: Plan Lumière - Rénovation de l'éclairage du CEC Émilie-Gourd - CFC 283 Faux-plafonds

description: Le Collège et École de Commerce Émilie-Gourd dispose d’installations d’éclairage vétustes. Le type de source majoritairement représenté n’est pas adapté. Les systèmes actuellement en place ne respectent pas les normes et sont peu efficients. La rénovation de ces luminaires conduit au remplacement de faux-plafonds. Les travaux ne peuvent être réalisés que durant les vacances scolaires estivales en 2 étapes, été 2018 et été 2019.


description: Fondation Clémence Appels d'offre menuiserie portes intérieure et menuiserie courante

title: Fondation Clémence, appels d'offre menuiserie portes intérieure et menuiserie courante

description: Extension et transformation de l'EMS Clémence à Lausanne.

Regtec SA

street: Rte de Berne, 109

Bohren Immobilien AG

street: Stägbachweg 9

Astori Frères SA

street: Chemin de Grély 25


name: RWB Jura SA, à l'attention de Michaël Güttly,Route de Fontenais 77, 2900 Porrentruy, Suisse, Téléphone: 032 / 465 81 81, Fax: 032 / 465 81 82, E-mail:

title: BOECOURT / MONTAVON Aménagement de la traversée du village de Montavon Travaux de génie civil

description: Le projet consiste à réaménager l'ensemble de la traversée du village de Montavon. Des travaux de génie civil seront entrepris pour : - superstructures pour les chaussées (~6'500 m²) - fouilles pour les conduites d'eau potable (~850 m') - fouilles pour les canalisations d'eaux usées (~900 m') - fouilles pour les canalisations d'eaux pluviales (~650 m') - fouilles pour les conduites d'éclairage public (~600 m') - fouilles pour les conduites des services industriels - aménagements autour des fontaines (4 p)

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: 1 LSW Rebhaldenstrasse: Erstellen einer Lärmschutzwand in Beton, Fundation auf Mikropfählen. 1 LSW in der Mettlen: Erstellen einer Fundation für die Lärmschutzwand.

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen (Unverbindliche Richtwerte) Leistung und Menge Total Mikropfähle 630 m1 Aushub 300 m3 Beton 80 m3 Schalung 700 m2 Armierung 8'000 kg

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen Bauherr


name: BCRarchitectes Sàrl, à l'attention de Laura Millan,Clos de la Fonderie 3, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

description: Installation chauffage et ventilation

description: Installation électrique

description: Installation sanitaire

title: Construction de la nouvelle école de Neirivue

description: Installation et équipements électriques Installation de chauffage et ventilation Installation sanitaire

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.


name: Burgergemeinde Bern, Bahnhofplatz 2, Postfach, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

description: Gipserarbeiten Westtrakt

description: Gipserarbeiten Mitteltrakt

description: Gipserarbeiten Osttrakt

title: Umbau Kultur Casino Bern, BKP 271.01 Gipserarbeiten

description: Geamtsanierung gemäss Baubeschrieb und Leistungsverzeichnis in den Ausschreibungsunterlagen. Diese Angaben haben nur informativen Charakter. Der Unternehmer kann daraus keinerlei Ansprüche ableiten.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 80
Schlüsselpersonen:: 20


name: Hochbauamt, Werkhofstrasse 65 / Rötihof, 4509 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 627 26 03, Fax: 032 627 23 65, E-mail:

title: Neubau BBZ Solothurn BKP 112 Abbrüche BKP 201 Baugrubenaushub (inkl. Pfähle, Baugrubenabschlüsse und Wasserhaltung) BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 112 Abbrüche - Abbruch Westtrakt " GIBS Solothurn", Niklaus-Konrad-Strasse. Grundfläche 72,5 m x 12,5 m, eingeschossig, teilweise Unterkellert. BKP 201 Baugrubenaushub (Pfähle, Baugrubenabschlüsse, Wasserhaltung) - Es liegen gespannte Grundwasserverhältnisse vor. Das Bauvorhaben liegt im Gewässerschutz Au. Aushubvolumen fest ca. 5'550 m3. Pfahlfundationen mit Vollverdrängungspfählen: Durchmesser 400 bis 500 mm, Gesamtlänge ca. 1'500 m, Anzahl Pfähle ca. 76 Stk., Läge 14 bis 25 m. Rühlwand ca. 120 m2. BKP 211 Baumeisterarbeiten - Der Bau ist als Stahlbetonkonstruktion in Ortbauweise konzipiert. Das gesamte UG wird als "weisse Wanne" ausgeführt. Gesamtes Betonvolumen ca. 3'250 m3; Armierung ca. 320 t.

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Sind in den Ausschreibungsunterlagen enthalten. Die Liste der Zuschlagskriterien kann auch vorab telefonisch oder per Fax bestellt werden. Tel. 032 627 26 03, Fax. 032 627 23 65.:
Sind in den Ausschreibungsunterlagen enthalten. Die Liste der Zuschlagskriterien kann auch vorab telefonisch oder per Fax bestellt werden. Tel. 032 627 26 03, Fax. 032 627 23 65.:


currency: EUR

name: La Poste Suisse Achats du groupe Technologie des installations, de l'information et prestations / autres unités

procurementMethod: selective

street: Viktoriastrasse 21

GfK Switzerland AG

street: Obermattweg 9


title: Mettenwylstrasse, Sanierung Kanalisation und Strasse

description: Es handelt sich um eine Strassensanierung der Buspiste Mettenwylstrasse, Kanalisationserneuerungen in der Mettenwylstrasse, im Landschauweg sowie im Schibiweg und Inlinerarbeiten im Schibiweg. Die Zu- und Wegfahrten für die Anwohner und Lieferanten müssen gewährleistet sein. Für die Notfallorganisation muss die Durchfahrt jederzeit möglich sein. Hierfür sind Überbrückungen einzurechnen. Objektkenndaten, Hauptmengen Strassenkörper: Vollausbau ca. 780m2 Belagsersatz ca. 990m2 Binderstein. 80m RN 12 ca. 100m Leitungsbau: Inliner DN 250 ca. 45m Inliner DN 300 ca. 66m Leitungserneuerung DN 600 ca. 135m Leitungserneuerung DN 300 ca. 10m Leitungserneuerung DN 250 ca. 8m Leitungserneuerung DN 200 ca. 54m Leitungserneuerung DN 150 ca. 48m


title: Weisslingen, 820 Theiligerstrasse, Gemeindegrenze Russikon bis eingangs Theilingen, km 2.950 - 3.750

description: Fahrbahnlänge: 800 m Fahrbahnbreite: 7.0 m Belagsfräsen: 900 m2 Aushub: 200 m3 Kieslieferungen: 600 t Randabschlüsse: 600 m bituminöse Beläge: 1900 t neue Strassenabläufe SA: 6 St. Ersatz Schachtabdeckungen: 30 St.


name: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Regionalsitz Zentral- und Nordwestschweiz

title: Betriebshaftpflicht-Versicherung der Stadt Bern.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Predigergasse 12

street: D4 Platz 10


name: Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten für den Umbau und die Sanierung des Pfarreizentrums St. Urban

eligibilityCriteria: Anmeldung zur Begehung: Bis 26.04.2013 an Architekturbüro Johann Frei, Dipl. Architekt ETH/SIA, Hinterdorfstrasse 29 8405 Winterthur z.H. Herrn Christoph Grupp E-Mail; c.grupp@frei-architekturbuero.ch Begehung: 06.05.2013, um 14.00 Uhr (Treffpunkt Haupteingang Pfarreizentrum St.Urban) Die Teilnahme an der Begehung ist für alle Bewerber obligatorisch.


title: Tunnel ferroviaire du Simplon: éclairage du tunnel en cas d’incendie, unités d’alerte, mains courantes.

description: Assainissement du tunnel du Simplon: mesures d’autosauvetage avec éclairage du tunnel en cas d’incendie, unités d’alerte et mains courantes dans les tubes (longueur env. 20 km chacun).

Achats de biens de consommation

street: Hilfikerstrasse 3

Pro Light GmbH

street: Industriezone Bachla 26

countryName: IT


name: Bureau de conseils en marchés publics et en management de projets (CCMP+), à l'attention de Patrick Vallat,Chemin du Ruttet 5, 1196 Gland, Suisse

description: Mandat complet d'ingénieur sanitaire selon SIA 108 pour un montant des travaux donnant droit aux honoraires estimé à 5,5 millions HT.

description: Mandat complet d'ingénieur façadier pour un montant des travaux donnant droit aux honoraires estimé à 10,665 millions HT.

title: Hôtel de police - Etapes 2 et 3

description: Deux marchés sont à adjuger (ingénieur sanitaire et façadier) dans le cadre du projet de construction de l'Hôtel de police, étapes 2 et 3, dont le coût des travaux est estimé au total à 160,5 millions TTC (CFC 0 à 9).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Comme l´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Fourniture et pose d'un ensemble Turbine-Générateur pour la centrale de Sonzier.

description: Conception, fabrication, livraison, montage et mise en service d'un groupe hydroélectrique de type Pelton horizontal ou vertical pour l'usine de Sonzier comprenant: — Conduite de raccordement à la bride de la conduite forcée, — Vanne de sécurité, — Destructeur d'énergie et son contrôle-commande, — Vanne de groupe, — Turbine, — Alternateur, — Contrôle-commande de groupe, — Equipements détaillés.

awardCriteriaDetails:
Qualité de la fourniture et productibles:
Conditions commerciales (prix, garantie):
Respect des délais de mise en service:
Service après-vente:
Expérience du fournisseur:
Qualité de l'offre présentée:

procurementMethodDetails: OPEN


name: Amt für Justizvollzug, Bezirksgefängnisse Aarau

title: Mahlzeitenlieferungen für die Bezirksgefängnisse Aarau

description: Tägliche Lieferung der Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) für die Insassen der Bezirksgefängnisse Aarau


name: GLCT Transports publics transfrontaliers, à l'attention de Madame la Présidente,Site d'archamps, bâtiment espace lémanique, 74160 ARCHAMPS, France, Téléphone: 0033 450 95 06 45, Fax: 0033 450 95 06 42, E-mail:

title: Mission d’assistance technique pour l’élaboration du schéma de transport collectif routier transfrontalier (réseau Transalis) et la passation des nouveaux contrats de transports

eligibilityCriteria: Français


name: Bundesamt für Verkehr, Abt. Infrastruktur, Sektion Großprojekte

title: Monitoring Eisenbahnlärm 2016-2025.

description: Zur Überprüfung der Lärmentwicklung entlang des Schienennetzes wird ein Messnetz mit 6 Stationen in der ganzen Schweiz betrieben. Die Standorte sind festgelegt und teilweise ausgerüstet. Es werden zugsweise akustische und ergänzende Kenndaten erfasst und ausgewertet. Als Ergänzung sind in festgelegtem Umfang Stichprobenmessungen an verschiedenen Standorten auszuführen.

awardCriteriaDetails:
Preis::
Datenauswertung::
Projektorganisation/beteiligte Firmen::
Prozesse und Wartung::
Ausrüstung Messstationen::

street: Mühlestraße 6

Müller-BBM Schweiz AG

street: Gewerbestraße 25


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: A28 Tunnel Küblis, SOS-Alarmkasten

description: Erstellung, Lieferung und Montage von SOS-Alarmkasten für den Tunnelfahrraum (20 St.) und die Querschläge zum Sicherheitsstollen (8 St.).

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Baumeisterarbeiten K 439 Wildenstichstrasse , Ausbau mit Rad-/Gehweg und neuen Stützkonstruktionen, Strassen- und Werkleitungsbau / Kunstbauten / Mikropfähle

description: Strassenbauarbeiten Kanton (Heft 1): Aushub 2000 m3 Transporte 2600 m3 Entwässerungsleitungen 60 m Einlaufschächte 12 Stk Kontrollschächte 2 Stk Randabschlüsse 1600 m ungebundene Gemische liefern 2900 m3 Kaltmischfundationsschichten (KMF) 1000 t Heissmischtragschichten 880 t Heissmischbinderschichten 450 t Deckschichten 330 t Kunstbauten Kanton (Heft 2) Aushub 2500 m3 Transporte 3300 m3 Auffüllung 2800 m3 Mikropfähle 1000 m Beton 950 m3 Schalungen 1100 m2 Bewehrung 100 t Werkleitungen: Wasser, Abwasser, AEW, IBB Gas, Swisscom (Heft 3 - 6) Aushub 2400 m3 Transporte 2900 m3 SBR-Rohre DN 500 - 1000 400 m Kontrollschächte 8 Stk Abwasserbauwerke aus Ortbeton 2 Stk Kabelrohrblöcke 600 m Elektroschächte 12 Stk Masten und Kandelaberfundamente 12 Stk ungebundene Gemische liefern 2000 m3

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Kompetenz: 35
2 Referenzobjekte Strassenbau (Teil-Krit. 30 %):
2 Referenzobjekte Kunstbauten (Teil-Krit. 30 %):
Erfahrung Bauherr (Teil-Krit. 40 %):
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 60
Kompetenz: 35
2 Referenzobjekte Strassenbau (Teil-Krit. 30 %):
2 Referenzobjekte Kunstbauten (Teil-Krit. 30 %):
Erfahrung Bauherr (Teil-Krit. 40 %):
Lehrlingsausbildung: 5


description: BKP 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall.

description: BKP 228.1 Sonnenschutz textil.

description: BKP 281.0 Unterlagsböden – Hartbetonbeläge.

description: BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge – Terrazzo.

description: BKP 281.2 Fugenlose Boden- und Wandbeläge - Epoxidharz.

description: BKP 281.6 Bodenbeläge / Wandverkleidungen aus Kunststein.

title: Submissionspaket V

description: Neubau Dreifach – Sporthalle Egnach.

Politische Gemeinde Egnach

street: Bahnhofstraße 81


title: Levée des déchets des points de récupération

title: Collecte et transport des déchets des communes de Corsier, d'Hermance et d'Anières

description: Selon le cahier des charges, ses annexes et le descriptif de prestations et offre financière.

MMD Consulting

street: Av. Vibert 27

Serbeco SA

street: Rue du Pré-Salomon 25


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description: Das Bundesamt für Straßen ASTRA ist zuständig für Bau, Unterhalt und Betrieb des schweizerischen Nationalstraßennetzes. Der Abschnitt der Nationalstraße N02 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst wird ohne kapazitätssteigernde Maßnahmen zukünftig sehr stark überlastet sein. Aus diesem Grund soll ein Ausbau von sechs auf acht Spuren erfolgen. Gleichzeitig mit dem Ausbau ist eine Gesamtinstandsetzung des gesamten Abschnitts vorgesehen. Dringende Erhaltungsmaßnahmen werden im Rahmen vorgezogener ÜMa (Überbrückungsmaßnahmen) realisiert. Das vorliegend ausgeschriebene Mandat beinhaltet die Projektierung Trassee, Kunstbauten und Tunnel / Geotechnik sowie die Federführung des Gesamtdossiers im genannten Projekt. Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats sind Ingenieurleistungen für die Phasen GP / EK und AP / MK + MP (optional). Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

title: N02, 160031, 8S HAG AUG, Hagnau – Augst 8-Streifenausbau / Projektverfasser Bau – Ingenieurleistungen im Bereich Trassee, Kunstbauten und Tunnel / Geotechnik sowie Federführung des Gesamtdossiers.

street: Brühlstrasse 3

Jauslin Stebler AG

street: Gartenstrasse 15


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

street: Fellerstrasse 21

Etitex AG

street: Meielenfeldweg 10


name: Centre de service — Service informatique

description: L’hôpital du Valais doit renouveler son cluster de Firewall Internet sis dans ses 2 Datacenters à Sion et Sierre. Dans ce cadre, le service informatique lance le présent appel d'offres. Ce dernier a pour objet l’acquisition d’un nouveau cluster composé de 2 nœuds.

title: Appel d’offres pour le renouvellement de la plateforme Firewall Internet

street: Avenue Grand-Champsec 86, CP 800


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten.

description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen.

HSSP AG

street: Konradstraße 61


description: Neue Sauberwasserleitungen im Bereich Hof, inkl. Grabarbeiten und neuen Belagsarbeiten

description: Diverse Abbrucharbeiten: Beton, Mauerwerk, Leichtbauwände, Bodenaufbauten, Bodenbeläge

description: Neue Dämmungen, Anpassarbeiten bestehender Balkenlagen, neue Bodenaufbauten

description: Lieferung und Montage einer neuen Selbstbedienungsanlage

title: Alters- und Pflegeheim Kühlewil, Englisberg, Umbau Altbau

description: Der Altbau (erstellt 1892) des Alters- und Pflegeheims muss den aktuellen Bedürfnissen und Vorschriften angepasst werden. Dazu ist eine umfangreiche Innensanierung notwendig. Die Sanierung des Altbaus erfolgt dabei in 3 Etappen. Diverse Einbauten, Wände und Böden müssen dazu insbesondere im Bereich der neuen Nasszellen abgebrochen und neu aufgebaut werden. Dabei werden auch praktisch sämtliche Installationen erneuert. Ebenfalls erneuert werden die Sauberwasserleitungen inkl. Erneuerung von Belagsarbeiten im Hofbereich.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Es findet eine obligatorische Begehung für Los 1 (BKP 112, Abbrüche) statt: Wann: 3.2.2017, 08.00 Uhr und 6.2.2017, 13.30 Uhr Treffpunkt: Haupteingang Alters- und Pflegeheim Kühlewil, Englisberg Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 80
Referenzobjekte: 2 Referenzobjekte in vergleichbarer Ausführungsart und Grösse, nicht älter als 3 Jahre:: 20


name: Einwohnergemeinde Oftringen, Bauen Planen Umwelt, 4665 Oftringen

title: Sanierung Schulhaus Sonnmatt, Oftringen

description: Sanierung Schulhaus Sonnmatt, Oftringen BKP 211 Baumeisterarbeiten BKP 215.2 Fassadenbau: Hinterlüftete StoVerotec Fassade mit Feinsteinzeugplatten belegt BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall BKP 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) BKP 230 Elektroanlagen

eligibilityCriteria: Erfüllung Eignungskriterien Für BKP 211 Baumeisterarbeiten findet eine obligatorische Begehung statt: 21.10.2013, 13.30 Uhr vor Ort Firmen, welche nicht an der Begehung teilnehmen, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 75
Qualität, Termineinhaltung, Kundenzufriedenheit: 20
Lehrlinge: 5
Preis: 75
Qualität, Termineinhaltung, Kundenzufriedenheit: 20
Lehrlinge: 5


name: Brandt SA,Ch. de Planchy 15, 1630 Bulle, Suisse

name: CHUV_Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité, à l'attention de M. Marc Sittig,Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse, E-mail:

description: Travaux de charpente métallique, de vitrages intérieurs et de portes intérieures.

title: CHUV_Travaux préparatoires pour la réalisation d'un bloc opératoire préfabiqué au niveau 06/07 du bâtiment hospitalier CHUV

description: Travaux préparatoires nécessaires à la réalisation d'un bloc opératoire préfabiqué au niveau 06/07 du bâtiment hospitalier CHUV

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges salariales conventionnelles.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Il est prévu de construire un passage à faune d'une largeur utile de 50 m au-dessus de l’autoroute N02 et de la route cantonale près de Tenniken, au kilomètre d’entretien 27 851. Les passages supérieurs au-dessus des autoroutes ou des routes cantonales doivent être construits sans support central en matériaux standard (acier, acier-béton, composite, etc.) ou en bois. Ils ont une hauteur libre minimale de 4,60 m. Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur à fournir pour la conception du projet (des phases du projet définitif jusqu’à la mise en service).

title: N02, 070017, EP SIEP, EP Sissach — Eptingen/prestations d’ingénieur pour la conception du projet Passage à faune, Tenniken

description: N02, 070017, EP SIEP, EP Sissach — Eptingen / prestations d’ingénieur pour la conception du projet Passage à faune, Tenniken.

Bänziger Partner AG

street: Im Roggebode 1


title: Externalisation des conduites et de la surveillance des détenus

description: Transport de détenus en fourgon cellulaire (fourni par l'entreprise de sécurité) à l'intérieur du canton et au niveau suisse.

Police cantonale valaisanne

street: Avenue de France 69

Securitas SA

street: Chemin de Bérée 52


title: Altersheim Büren a.A. - 42100 Garten und Landschaftsbau

description: Das bestehende Altersheim wird in mehreren Bauphasen unter Betrieb erweitert und saniert.

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Referenzen: 15
Lehrlingsausbildung (Abschlüsse): 5


title: Langsamverkehr Fachsupport, Koordination und Schulung.

description: Mit der Fachapplikation Langsamverkehr (FA LV) werden flächendeckend für die Schweiz Geobasisdaten zum Langsamverkehr nach einheitlichen Richtlinien erhoben, nachgeführt und zur Verfügung gestellt. Sie ermöglicht die Planung und Verwaltung der Netze und Routen für Wandern, Velo, Mountainbike sowie Inlineskate und unterstützt die öffentliche Hand beim Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen. Seit April 2012 wird die FA LV entwickelt. In einer ersten Phase wurden die grundlegenden Konzepte und die Systemarchitektur ausgearbeitet. Ziel war es eine einfach zu bedienende mandantenfähige Web-Applikation mit zentraler Datenhaltung für die ganze Schweiz aufzubauen. Die Entwicklung erfolgt in mehreren Releases. Die Entwicklung ist soweit fortgeschritten, dass die erste Realisierungseinheit seit Mai 2014 bei fünf Pilotkantonen in Produktion ist. Seit Herbst 2014 ist sie auch bei einem weiteren Kanton sowie bei den Schweizer Wanderwegen (SWW) und SchweizMobil (SM) eingeführt. Die Mandanten (Kantone, Fachorganisationen) erhalten damit die Grundfunktionen zur Verfügung, um die Wegnetze, die Routen und die Signalisationsstandorte zu erfassen und pflegen so wie die einzelnen Routen über die Routenstandortliste zu bewirtschaften. Für den Betrieb der Fachapplikation und als Unterstützung des ASTRA (Fachspezialisten Langsamverkehr) sowie der Benutzer, ist ein Fachsupport erforderlich. Dieser wird in die Betriebsorganisation der FA LV eingebettet. Die Anfragen laufen zentral über das Ticketmanagement des ASTRA mit einer direkten Umleitung an den Fachsupport.

Bundesamt für Strassen ASTRA

street: Mühlestraße 2

Sigmaplan AG

street: Thunstraße 91


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Daniel Rey,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Délocalisation du SCN de Sion CFC 23 - Electricité


title: H13 Plankis - Kreisel Felsberg, Baumeisterarbeiten

description: Beton 300 m3; Anker ungespannt 12 St.; Kabelblock 1'100 m; Ungebundenes Gemisch 0/45 16'500 m3; Bewehrung 27 t; Entwässerungsleitungen 2'300 m; Abtrag/Aushub 23'000 m3.


title: Chaudière à bois et équipement de silo

description: Fourniture d'une chaudière à bois et des équipements annexes (gestion stock bois / convoyeur / filtre multicyclone / électrofiltre / élimination des cendres) selon soumission spécifique annexée.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres (K2) + annexes


description: Nouveau matériel en vue de remplacer le pare-feu périmétrique de nouvelle génération (cluster de 2 x PA-5260) de Palo Alto Networks actuellement en service (en service depuis 2019).

title: Perimeter Next Generation Firewall

Paul Scherrer Institut

street: Forschungsstrasse 111


title: Beschaffung High Resolution Liquid Chromatography Mass Spectrometer (LC-HRMS)

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Bau Druckleitungen ARA Fischbach-ARA Künten-ARA Stetten

description: Bau von Druckleitungen ARA Fischbach - ARA Künten - ARA Stetten Druckleitung HDPE DN 315 und DN 250mm, PN 16, L = total ca. 5'500m ca. 23 Kontrollschächte Unterquerung Reuss, L = ca. 180m Gesamte Strecke mit PE-Kabelschutzrohren Verfahren: offener Graben, Pflugverfahren, Fräsverfahren, Spühlbohrverfahren

eligibilityCriteria: Siehe Vorbedingungen


name: Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité

title: Idaff 340602 - Remplacement de 100 horodateurs "grands" en voirie

documentType: cancellationDetails

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce


description: Lieferung von NH-Lastschaltleisten und Zubehör gemäss technischem Pflichtenheft

title: NH-Lastschaltleisten und Zubehör

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich

street: Ueberlandstrasse 2

Hager AG

street: Sedelstrasse 2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Nationalstrassen

title: N2 Autobahnraststätte Basel-Nord

description: LKW-Management Raststätte Basel-Nord, Strassen- und Werkleitungsbauarbeiten: Erstellen LKW-Parkplatz in Beton samt Entwässerungsleitungen sowie Anpass- und Nebenarbeiten an Bereichen der Umgebung. Erstellen einer zusätzlichen Ausfahrt von der Stammlinie Fahrtrichtung D-CH inklusive aller Nebenarbeiten. Umgestalten des Parkplatzregimes mit baulichen Anpassungen im Einlenkerbereich für die Fussgängerführung inklusive aller Nebenarbeiten. Liefern und Montieren der Stahlkonstruktion für die neu zu erstellende Signalisierung sowie weitere Signale auf dem Rastplatz inklusive aller Nebenarbeiten. Umgestaltung der Aussenanlage im Zugangsbereich der Kompaktanlage Basel Nord.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis (Währung: CHF):: 100
Angebote in EURO werden zum Tageskurs des Offerteingabedatums in CHF umgerechnet.:
Angebotspreis (Währung: CHF):: 100
Angebote in EURO werden zum Tageskurs des Offerteingabedatums in CHF umgerechnet.:


name: A. Schneider Société Anonyme,Rue des Voisins18, 1205 Genève, Suisse

title: Vaucher 19 - Construction de 4 immeubles de logements CFC 250 Installations sanitaires

description: Construction de 4 immeubles de logements HBM pour la fondation Emile Dupont

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets Lausanne

description: Le projet «Wako, Lot 1 Fribourg-Flamatt, voie ferrée et ouvrages» traite les adaptations de l’infrastructure ferroviaire nécessaires à Wako, ainsi que les renouvellements de voie (FBE) sur l’ensemble du tronçon entre Fribourg et Flamatt à l’exception de la gare de Schmitten (projet ISP 1155369). Prestations de l’ingénieur civil en tant que planificateur général du projet et spécialiste SIA Phase 31-53. Prestations d’ingénieur pour la phase partielle 32 Projet de construction selon SIA 103.

title: Wako Lot 1 voie ferrée et ouvrages

description: Wako Lot 1: Voie ferrée et ouvrages.

street: Bahnhofplatz 1

Pöyry Suisse SA, succursale de Vevey

street: Rue des Moulins 12


description: Ecole des Pléiades à Châtel-St-Denis Construction d'un complexe scolaire Classes enfantines et primaires avec salle de sport

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: R. Brüniger AG,Zwillikerstrasse 8, 8913 Ottenbach, Suisse

name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur, à l'attention de STB, BSA, Erweiterung der Videoanlage,Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: EP Stadttangente Bern, BSA, Erweiterung der Videoanlage


name: PBM Planungs- und Baumanagement AG, Glatttalstrasse 106, 8052 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BKP 281.0 Unterlagsböden

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Cabinet Fanny Noël et Diogo Lopes Architectes, à l'attention de Fanny Noel,19 boulevard Georges Favon, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Construction de locaux pour les services de voirie à rez-de-chaussée et locaux techniques - postes de transformation MT-BT en sous-sol

description: Appel d’offres - travaux de construction Lot 1 - Installations de chantier, terrassements, canalisations Lot 2 - Installation de chantier, Béton et béton armé et Maçonnerie


name: Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement

description: Établissement du Belvédère Lausanne – projet "Trèfle" Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2 Montant cible : CHF 445'000.- HT

title: Etablissement du Belvédère à Lausanne - Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2

street: Rue du Port-Franc 18

name: "Chantier Collège de la Barre - CFC 25 - ne pas ouvrir

street: Gewerbestrasse 7


name: Fondazione La Fonte, Via A. Giacometti 1, 6900 Lugano, Suisse, Téléphone: 0916065656, E-mail:

title: CONCORSO OPERE DA FINESTRE PVC-ALLUMINIO

description: Demolizione e costruzione della casa con occupazione Fonte 3. Quantità principali: Finestre Nr. 53 Porte finestre Nr. 32 Superficie serramentim2 280.00 Edificio certificato Minergie-P

eligibilityCriteria: Non è previsto nessun sopralluogo obbligatorio.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: NORBA Genève SA,route des Jeunes7, 1227 Les Acacias, Suisse

title: Rénovation des immeubles rue de Chêne-Bougeries n°23-25-27 et démolition-reconstruction n°21

description: Fabrication et pose de nouvelles fenêtres en bois pour les bâtiments situés au 21-23-25-27 rue de Chêne-Bougeries


title: Construction d'un établissement d'exécution des mesures en milieu fermé - projet Curabilis - Puplinges - CFC 259 installations sprinkler.

description: Installation automatique sprinkler destinée à la protection totale des 8 bâtiments ou zones suivantes: bâtiment accueil; bâtiment UCP; bâtiment d'ateliers; bâtiment Mesures 1, bâtiment Mesures 2; bâtiment Mesures 3; bâtiment Mesures 4, bâtiment Paquerette.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Organisation du candidat et capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

Schumacher Ingénierie SA

street: CP 22


name: IVF Hartmann AG,Victor-von-Bruns-Strasse 28, 8212 Neuhausen, Suisse

name: Centrale d'achats de l'Hôpital du Valais

title: Gants non stériles de protection

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N01.22-005 090111 Bern Umbau Werkhof - Leistungsabweichungen BKP 211 - Nachträge 1-8


description: Extension et adaptation du Home Médicalisé de la Sarine et la Construction de la Centrale des ambulances à Villars-sur-Glâne

description: Travaux de protections provisoires, démolition et désamiantage

Réseau santé de la Sarine

street: Avenue Jean-Paul II 10

Michel Démolition SA

street: Route de l'Industrie 44


description: BKP 288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)

description: BKP 211.1 Gerüste

description: BKP 211.9 Betonsanierung

description: BKP 211.3 / 224.3 Fenster aus Stahl / Glaseinbauten in Flachdächer

description: BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: BKP 227 Äussere Malerarbeiten

title: Bildungszentrum Arbon (BZA), Gesamtsanierung und Erweiterung

description: BKP 211.1 Gerüste BKP 211.9 Betonsanierung BKP 221.3 / 224.3 Fenster aus Stahl / Glaseinbauten in Flachdächer BKP 222 / 223 Spenglerarbeiten / Blitzschutz BKP 224 Bedachungsarbeiten BKP 225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtung (bituminös) BKP 225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtung (Flüssigkunststoff) BKP 227 Äussere Malerarbeiten BKP 228.2 / 228.3 Raffstoren / Sonnenstoren (GM) BKP 228.2 / 228.3 Raffstoren / Sonnenstoren (MV) BKP 228.2 / 228.3 Raffstoren / Sonnenstoren (VR) BKP 288 Gärtnerarbeiten (Gebäude)


description: Das Projekt Querspange Netstal beinhaltet die Erstellung einer neuen Verbindungsstraße zwischen der Kantonsstraße Netstal-Näfels und der Kantonsstraße Netstal-Mollis inklusive einer neuen Brücke. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die allgemeine und fachliche Unterstützung des Bauherren (BHU) im genannten Projekt in den SIA-Phasen 31-53.

title: Bauherrenunterstützung Querspange Netstal.

Abteilung Tiefbau

street: Kirchstraße 2


description: Submission Unfallversicherungen (UVG, UVG-Zusatz und Kollektiv-Unfall) der Sihlsana AG per 1.1.2018.

Swiss Quality Broker AG

street: Etzelstrasse 27

Mutuel Assurances SA

street: Rue des Cèdres 5


description: Mandat d'assistant maître de l'ouvrage (AMO) concernant un important projet de rénovation d'un centre des EPI.

title: Mandat d'assistance au maître de l'ouvrage (AMO)

MP3 Mandats publics

street: Rue Baylon 2 bis


title: Sanierung und Erweiterung, Schulhaus Feld-Kloten, BKP 136 Kosten für Energie, Wasser und dgl.

description: Anlagekonzeption: BKP 240 Heizung- und Sanitäre Anlagen; USF Schulhaus Feld H/S Provisorien; USD Schulhaus Feld-Dorf H/S Provisorien; Die komplette Schulanlage Schulhaus Feld wird zurzeit zentral ab der bestehenden Wärmeversorgung im Kindergarten / Hauswartwohnung Gebäude versorgt. Folgende Gebäude werden zurzeit ab der best. Wärmeerzeugung versorgt, — Kindergarten / Hauswartwohnung (Standort bestehende Wärmeerzeugung); — Gebäude Schulhaus; — Gebäude Turnhalle; — Gebäude altes SH-Dorf. Die bestehende Wärmeverteilung erfolgt mittels Stahlfernleitungen über das Erdreich oder begehbare Versorgungsschächte. Die Brauchwarmwasseraufbereitungen sind in sämtlichen Gebäuden autonom über Elektro-Erwärmer organisiert. Im Frühjahr 2016 wird mit Abbrucharbeiten am bestehenden Gebäude Kindergarten / Hauswartwohnung Gebäude gestartet sowie anschließend der Aushub für den Neubau NSF erstellt. Um die Wärmeversorgung der nicht vom Umbau betroffenen Gebäudeteile sicherzustellen, werden folgende Maßnahmen getroffen: — Erstellen einer neuen Gaszuleitung durch die Werke IBK-Kloten; — Stellen einer Mobilen Heizzentrale (Erdgasbetrieb) im Bereich bestehender Eingang Schluhaus Feld; — Bestehende Wärmefernleitungen (1 x Heizgruppe Schulhaus, 1 x Heizgruppe Turnhalle) im Bereich Verbindungsgang abnehmen und zu der mobilen Heizzentrale führen. Die Heizzentrale ist mit zwei sep. Heizgruppen ausgerüstet; — neue Gasleitung in Verbindungsgang über einen Gaszähler und Magnetventil und zu der mobilen Heizzentrale führen; — Im Schulhaus Feld-Dorf wird im Bereich Gebäudeeintritt die bestehende Fernleitungsrohre kurzgeschlossen und provisorisch an eine Mobile Elektroheizung angeschlossen. Das Provisorium ist vom April – Juni 2016 im Betrieb. — Sämtliche Kanalisationsentwässerungsleitungen die im Neubereich liegen müssen stillgelegt werden. Teilweise müssen die Leitungen im Gebäude hochliegend umgelegt werden.

Dürsteler Bauplaner GmbH

street: Rudolf Diesel-Straße 3


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N08, EP IWO, 1. Etappe, Lütschineunterführung.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

ARGE FruWa, p.a. Frutiger AG

street: Frutigenstrasse 37, Postfach 2160


name: deillon delley architectes sa,Rue Lécheretta 1, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126.912.25.51, E-mail:

title: Construction d'un EMS à Siviriez

description: Construction d'un nouvel établissement EMS à Siviriez comprenant 62 chambres et d'un foyer de jour.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel, BKP 358 Kücheneinrichtungen

description: 358 Kücheneinrichtungen - Küchenanlage mit Buffetausgabe

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Referenzauftrag: 20
Preis: 80
Referenzauftrag: 20


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I

title: Veröffentlichung Zuschlag 10365 / Instandsetzung Tunnel Susten, 1. Priorität


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: 200 rues sont à vous (M101TI) archictecte et/ou architecte paysagiste et/ou designer

description: Cet appel d’offre constitue la deuxième étape de l’initiative IN-2 (166) "200 rues sont à vous – pour des rues ouvertes à la vie et aux mobilités douces !". Il concerne l’étude et la réalisation d’aménagements légers des 50 rues prioritaires à fermer au trafic automobile pour une période de 12 mois, à réaliser dès 2011. Ces rues feront l’objet d’arrêtés de circulation à l’essai. À l’issue des 12 mois, un bilan de fonctionnement permettra de statuer sur la pérennisation ou non de la zone piétonne. En cas de succès, un aménagement définitif pourra être étudié et réalisé (ce travail fera l’objet d’un autre appel d’offre). En revanche, en cas d’échec, un retour à la situation d’origine sera effectué, l’aménagement devra donc être réversible. Le marché concerne les travaux d'aménagement de surface d’une cinquantaine de rues à fermer au trafic automobile, divisé en 5 lots: Lot 1 - Quartiers des Grottes, de St-Jean et du Petit-Saconnex, 9 rues. Lot 2 - Quartiers des Pâquis et de St-Gervais, 9 rues. Lot 3 - Quartier de la Jonction, 9 rues. Lot 4 - Quartiers de Plainpalais, des Acacias et de Champel, 9 rues. Lot 5 - Quartiers de Rive, des Eaux-Vives et de la Vieille-Ville 14 rues. "Une partie importante du travail des mandataires sera la concertation, la consultation et l’information des riverains et associations, dans le contexte de la mise à l’essai et des potentiels d’appropriation des rues fermées. Les architectes et/ou architectes paysagistes et/ou designers seront suivis et travailleront en coordination avec un bureau d’ingénieurs en transport mandaté pour l’étude des impacts directs de la fermeture de ces 50 rues à la circulation et des mesures d’accompagnement estimation des prestations: CHF 637'500.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Association des communes de la Glâne pour le CO de Romont, à l'attention de Benoit Chobaz,Route d'Arruffens 17, 1680 Romont, Suisse, E-mail:

title: Transformation du cycle d'orientation de la Glâne

description: Installation et mise à disposition de pavillons de classes provisoires durant les travaux de rénovation du Cycle d'Orientation de Romont


name: S. Facchinetti S.A.,route des Gouttes-d'Or78, 2009 Neuchâtel, Suisse

name: Commune de Cornaux,Clos-Saint- Pierre 1, 2087 Cornaux, Suisse, Téléphone: 032 886 45 10, E-mail:

title: Réalisation de mesures PGEE, renouvellement des services industriels, réfection de la chaussée et construction d’un arrêt de bus. Travaux entre le canal Malbor et le chemin des Martinettes à Cornaux (NE).

description: Travaux pour la réalisation de collecteurs EC/EU, remplacement des tuyaux d'eau potable, mise en place de nouvelles batteries électriques, reconstruction de la chaussée et du coffre de celle-ci, ainsi que la création d'un nouvel arrêt de bus. Réalisation d'un forage dirigé traversant la RC5 et les voies ferrées. Chemisage d'un collecteur unitaire. Signalisations et marquages au sol.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Unirisc SA, à l'attention de Grégoire Mottier,Case postale 77, 1222 Vésenaz, Suisse, Téléphone: 022.839.85.38, Fax: 022.839.85.86, E-mail:

title: Assurances Maladie perte de gain et complémentaire LAA

description: le marché correspond à la couverture des assurances maladies perte de gain et complément LAA pour les Transports publics lausannois SA selon les critères fixés dans le dossier d'appel d'offres (cahiers techniques) Les chiffres clés sont les suivants : 1) salaire AVS 2011 Hommes 70'000'000 Femmes 18'502'351 2) Effectifs totaux Juin 2012 nombre de Personnes : 1128 Hommes 972 personnes Femmes 156 personnes Age moyen Hommes 45.2 Femmes 43.6 Tous 45.0

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres d'entreprises établies en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accès à leurs marchés publics. Les entreprises étrangères doivent en outre posséder l'agrément de la FINMA pour pouvoir excercer les branches d'assurances concernés en Suisse. Les courtiers sont exclus de l'appel d'offres


name: Funk Insurance Brokers AG, Wartenbergstrasse 40, 4052 Basel, Suisse

title: Unfallversicherung nach UVG

description: Unfallversicherung nach UVG sowie Unfallversicherung in Ergänzung zum UVG gemäss elektronischer Beilage

eligibilityCriteria: Zur Offertenstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01) oder Krankenkassen mit einer Bewilligung nach Art. 13 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10), sowie öffentliche Unfallversicherungskassen. Versicherungsbroker gelten nicht als zugelassene Anbieter. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben enthalten.


name: Viteos SA - Service Coordination / Ville de Neuchâtel - Infrastructure - Service technique, à l'attention de Yoann Bessire,Viteos SA, Secrét. du Rez-de-Chaussée, Collège 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: -, Fax: -, E-mail:

title: 3-0046 Sablons

description: Selon dossier d'appel d'offre

eligibilityCriteria: Selon les conditions générales du dossier d'appel d'offre


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse

title: Assainissement du revêtement

description: Sanierung des Belags inkl. punktuelle Verstärkungen der Fundationsschicht, teilweise Anpassung der Randabschlüsse und Einlaufschächte, und Sanierung der Abdichtung im Bereich der Lehnenbrücke Schönried.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Bauablauf, Bauprogramm: 30
Angebotspreis: 70
Bauablauf, Bauprogramm: 30


name: Ville de Nyon, Service architecture et bâtiments, à l'attention de Claudio Di Lello,Place du Château, 10, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 022 316 41 60, E-mail:

title: Construction d'un Hôtel de Police et création d'un pôle sécuritaire - soumission de serrurerie

description: Création d'un hangar à voiture en métal, création de gardes-corps, création d'une marquise - terrasse, création d'abris pour 2 roues. Coût estimé des travaux: env. 464'000 CHfrs

eligibilityCriteria: Français


name: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen, Rorschacher Strasse 95, 9007 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Kantonsspital St. Gallen KSSG - Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS

description: Die Ausschreibung Brandmeldeanlage enthält alle Apparatelieferungen sowie Dienstleistungen für die behördlich geforderte Branddedektion als Vollschutz. Eingebunden werden auch Drittsysteme wie Brandschutztüren, RDA-, MRWA- oder RWA-Anlagen. Die Anlage wird auf das GA-System sowie das Sicherheitsleitsystem (SLS) aufgeschaltet sowie mit letzterem betrieben und gesteuert. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in insgesamt drei Hauptbauphasen: Hauptbauphase 1 Haus 07A samt Tiefgarage, Hauptbauphase 2 OKS samt Schutzraum und Hauptbauphase 3 Haus 07B samt Geschütztem Spital.


title: Microscope électronique à balayage à ultra-haute résolution avec développement intégré de prototypes dans la gamme nanométrique

description: Les exigences suivantes sont imposées à ce microscope électronique à balayage : - Acquisition d'images à ultra-haute résolution de solides moléculaires et de nanomatériaux non conducteurs - Analyse des défauts des dispositifs à l'échelle nanométrique - Lithographie par faisceau d'électrons (EBL) pour la nanostructuration de dispositifs nanooptoélectroniques - Intégration future d'une plateforme de dépôt et de gravure induite par faisceau d'électrons pour la nanofabrication - Intégration future de dispositifs de mesure permettant la caractérisation in situ à l'échelle nanométrique, tels que les mesures électriques et la microscopie à force atomique.

eligibilityCriteria: Englisch

awardCriteriaDetails:
Erfüllung der technischen Anforderungen: 600
Optionen: 300
Preis: 300
Energieverbrauch: 100
Service / Reaktionszeit: 100
Liefertermin, -frist: 100


name: SIRIUS SERVICES Sàrl,Rue Charles-Giron8, 1203 Genève, Suisse

name: Département des Finances – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Ecole de commerce de Frontenex - CFC 287 Nettoyage du bâtiment

description: Construction d'une école de commerce pour environ 1000 élèves sur 6 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages), avec une surface de plancher de 18'811 m2.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Hochbauamt des Kanton Zürich Projekt: Sihlquai 87

title: Sihlquai87 - BKP 227 Malerarbeiten (innen und aussen)


description: Die IT-Services (ITS) evaluieren mit dieser Ausschreibung einen Lieferanten für Loadbalancing Systeme, dazugehörige Komponenten und Wartung. Die bestehende Loadbalancing-Lösung der Universität Basel erfüllt weiterhin die funktionalen Anforderungen, aus Performancegründen muss sie aber erweitert werden (Teil-Ersatz). Die ITS verfügen im Bereich Loadbalancing und Application Security über ein umfassendes Wissen zu den Produkten und Lösungen des Herstellers F5. Dadurch kann der Teil-Ersatz mit minimalen personellen Aufwänden und praktisch keinen Unterbrechungen für die Nutzer durchgeführt werden. Aufgrund dieser Ausgangslage sowie der Investitionssicherung wird F5 als Hersteller festgelegt. Andere Hersteller sind nicht zugelassen.

title: Ausschreibung F5 Loadbalancing.

Universität Basel

street: Petersgraben 52

ensec AG

street: Untermüli 11


description: Sämtliche Abdichtungsarbeiten auf allen Dachflächen inkl. Glaseinbauten und Blitzschutzarbeiten im Dachbereich.

title: Ersatzneubau H97 Energiezentrale BKP 224 Flachdacharbeiten mit Blitzschutz

Submissionen KSA

street: Tellstrasse 25


name: Les Blanchisseries Générales LBG SA,zone Industrielle de la Foge, 1816 Chailly-Montreux, Suisse

name: Département achats et logistique, à l'attention de Christophe Perret,Chemin Monastier, 10, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 41 22 994 63 00, Fax: 41 22 994 64 26, E-mail:

title: Sous-traitance de la blanchisserie du GHOL SA

description: Fourniture du linge hospitalier et uniformes. Prise en charge de la gestion, traitement et distribution du linge et des uniformes dans les diférents secteurs de nos établissements, selon nos exigences et nos contraintes.

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


title: Umbau, Umnutzung und Erneuerung Lehrerhaus Bellmund, Einbau Tagesschule und Kindergarten.

description: Umbau Umnutzung und Erneuerung des „Lehrerhauses“, Gebäude Jensgasse Nr. 12 in Bellmund. Einbau Kindergarten und Tagesschule. Konstruktion: Erschliessung und Nebenräume in Beton (Erdbebensicherheit), Hauptnutzung Holztragkonstruktion-Betonverbund. Energietechnische Sanierung, Erneuerung Haustechnik, Dachsanierung und Lifteinbau.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Nesslau-Krummenau: Hueb bis Germen

description: Strassensanierung - Aushub 350 m3 - Belagsfläche Fräsen 3'900 m2 - Abschlüsse, Lieferung 1'650 m - Beläge 1'100 t - Entwässerung 130 m


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Strassenbau

description: Belags Fräsarbeiten 17000 m2 Deckbelagssanierung 1300 t Belagsarbeiten WL900 t Grabarbeiten WL2200 m3 WL-Blöcke 1200 m Randabschlüsse 600 m Hydrophobierung 3300 m2

awardCriteriaDetails:
- Preis: 50
- Kompetenz: 30
- Umwelt: 15
-Lehrlingsausbildung: 5


title: Butzenstrasse, Allmend- bis Bruchstrasse

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme: 0,7 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Ganzkörper-Röntgensystem zur Untersuchung stehender Patienten für HSM-Projekt an der Uniklinik Balgrist

description: Ganzkörper-Röntgensystem zur Untersuchung stehender Patienten für HSM-Projekt "Advanced Diagnostics am Bewegungsapparat" des Kantons Zürich an der Uniklinik Balgrist. Der Angebotsumfang beinhaltet die Lieferung, Einbringung im bestehenden Gebäude, Montage und Schulung

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung findet unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich statt.


name: ETAVIS AG,Frachtstrasse, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue,à l'attention de Gestion des projets Nord, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingue, Suisse, Téléphone: +41 58 482 75 11, Fax: +41 58 482 75 90, E-mail:

title: N04/32 080208, EP Mositunnel, BSA, E81 Infrastruktur techn. Lokale

description: Das Baulos „BSA, E81 Infrastruktur techn. Lokale“ ist verantwortlich für die technische Ausrüstung in den technischen Lokalen TL und den Querschlägen QS. Das beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Leistungen: •Erdungseinrichtungen der TL und QS inkl. Blitzschutz •Kabelleitern und Steigzonen in den TL und QS •Brandschottung komplett •Hausinstallation, Sicherheitseinrichtungen und Grundmöblierung zu TL und QS •Provisorien zum eigenem Lieferumfang •Kompletter Rückbau der bestehenden TL •Schulung, Beschriftung und Dokumentation zum eigenem Lieferumfang

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsanalyse;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 10
- Bauprogramm und Bauablauf;: 10
ZK3: ORGANISATION UND QM-KONZEPT: 20
unterteilt in::
- Projektspezifisches Organigramm: 10
enthaltend vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl,:
Grösse, Zusammensetzung Equipen;:
- QM-Konzept: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewer-tung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsanalyse;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 10
- Bauprogramm und Bauablauf;: 10
ZK3: ORGANISATION UND QM-KONZEPT: 20
unterteilt in::
- Projektspezifisches Organigramm: 10
enthaltend vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl,:
Grösse, Zusammensetzung Equipen;:
- QM-Konzept: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewer-tung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: H27 Trassee und Brücke Val Tuoi, Baumeisterarbeiten

description: Spritzbeton 450 m2; Anker ungespannt 170 St; Abtrag/Aushub 6'100 m3; Entwässerungsleitungen 370 m; Schüttung 3'400 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'900 m3; Bewehrung 55 t; Beton 2'300 m3

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Bauablauf, Termine: 25
Qualität: 25
Erläuterungen: Wirtschaftlich günstigstes Angebot unter Berücksichtigung der bekannt gegebenen Zuschlagskriterien.:


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4 / PF 3768, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, E-mail:

title: Luzerner Psychiatrie, St. Urban, Neubau Haus C BKP 273.3

description: BKP 273.3 - Allgemeine Schreinerarbeiten


name: Neubau Glaubten-Areal / Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich

title: Neubau Glaubten-Areal, BKP 242 Heizungsanlagen

description: BKP 242 Heizungsanlagen


title: Sanierung Gebiet Statthofgasse

description: Strassenbau inkl. Werkleitungen (Wasserleitung, Elektro und Heizleitung) in bebauten Gebiet (Altstadt). Die Bauarbeiten finden unter Verkehr statt. Die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften muss gewährleistet sein. Der Bauvorgang erfolgt in Etappen. Die Etappen umfassen einzelne Bauteile, Werkleitungsbau, Strasse usw. Die Bauarbeiten erfolgen im Jahr 2022. Die genaue Aufteilung der Etappen ist in den besonderen Bestimmungen 102.621 ff. ersichtlich.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Referenzen Schlüsselpersonal: 20
Termine: 20


name: Daniel Meichtry, Innendekorationen,Schafgasse57, 3970 Salgesch, Suisse

name: Association Beaulieu et Commune de Venthône, à l'attention de M. Grégoire Jilg,Rue du Village 20, 3973 Venthône, Suisse, Téléphone: 027 455 76 33, E-mail:

title: EMS - appel d'offre CFC 281.7 - Revêtements de sol en bois

description: Le complexe au lieu dit Pradoucheigno à Venthône est constitué de 2 ouvrages mitoyens : un bâtiment d'EMS et d'un parking communal. Pour de plus amples informations veuillez consulter les documents en annexe.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


description: Le marché concerne l’adjudication d’un ou plusieurs prestataires de service spécialisés dans le domaine informatique et assurant la mise à disposition (location de services) d’un ou plusieurs types d’employés à 100 %.

Direction des technologies

street: route de l'Aéroport 21

CeRFI SA

street: Rue de la Gabelle 6

AdExcel Consulting SA

street: chemin du Pont-de-Ville 5A

Serge Locatelli SA

street: avenue de Bel-Air 3


name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF Trafic) SA

description: Fourniture et pose de faux plafonds en panneaux métalliques.

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez. Marché 53: plafonds suspendus en panneaux métalliques.

street: Rue Louis-d'Affry 2


name: Ville de Pully, direction des travaux et des services industriels

description: La Ville de Pully souhaite créer un cheminement à mobilité douce, connecté au réseau cyclable d'agglomération lausannois (voie verte) au sentier du Coteau, d'une longueur de 900 m à l'amont des voies CFF. Le soumissionnaire sera en charge de piloter les études et les travaux en coordination avec les exploitants des réseaux souterrains, les administrations publiques (Pully, Canton) ainsi que les CFF. Dans ce but, l'ingénieur en génie civil est chargé de former un groupement pluridisciplinaire réunissant ingénieur en géotechnique, architecte-paysagiste, ingénieur en mobilité, géomètre et ingénieur en environnement. Le lancement des phases 32, 33 et 41 est conditionné par l'octroi des crédits d'études par le conseil communal de la Ville de Pully, a priori en novembre 2020.

title: Aménagement d’un cheminement mixte piétons — vélos au sentier du Coteau — maîtrise d’œuvre pour les phases d’études (SIA 32-33), d’appel d’offres (SIA 41) et de réalisation (SIA 51, 52, 53)

street: Chemin de la Damataire 13

Groupement IciCoteau

street: Chemin de Montelly 78


name: Recup-Air SA,CP 37, 1772 Grolley, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Ecoquartier Jonction - 1248TI - Echelle et caillebotis


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Réception, à l'attention de Sandra Bozon,cf dossier d'appel d'offre K2, 1211 GENEVE 8, Suisse

title: Palais de justice pénale "Restructuration Bât F" - CFC 281.6 Carrelage et CFC 282-4 Faïence

description: Restructuration d'un bâtiment faisant parti du Palais de Justice Pénale protégé par le service des monuments et sites. CFC 281-6 Carrelage CFC 282-4 Faïence

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Die Einwohnergemeinde Baar plant die Erstellung eines Schulprovisoriums mit 4 Klassenzimmern. Für die Planung und Realisierung wird ein Generalplaner-Mandat ausgeschrieben.


name: Abwasserverband Morgental, Bleichestrasse 45 9323 Steinach

title: ARA Morgental Sanierung Wasserstrasse Ausrüstung Verfahren Biologie


title: Hochwasserschutz Hüpach, Oberwil i.S., Realisierung Murgangrückhalt


description: Das JuV plant die Beschaffung neuer, einheitlicher Uniformen für alle uniformierten Mitarbeitenden. Die vorliegende Ausschreibung umschreibt dabei die Beschaffung von rund 12 000 T-Shirts (unisex), sowie 12 000 Polo-Shirts (10 200 Männerschnitt; 1 800 Damenschnitt) verteilt über einen Zeitraum von 4 Jahren.

title: Polo- und T-Shirts für den Justizvollzug des Kantons Zürich

kdmz

street: Räffelstraße 32

HI-PRO GmbH

street: Worbstraße 221


title: Erweiterung Primarschulzentrum Laufen, Parz. 1749, Baselstrasse 5, 4242 Laufen, BKP 201 Baugrubenaushub

description: Aushub und Felsabtrag im Bereich der Baugrube • Lockeraushub ca. fest 5425 m3 • Davon Inertstoffqualität ca. fest 3750 m3 • Felsaushub ca. fest 4150 m3 Triage und Entsorgung der Altlasten Erstellung und Sicherung der Böschungen • Nagelwand ca. 260 m2 • Steinschlagnetz permanent ca. 620 m2 • Steinschlagnetz temporär ca. 100 m2 • Ungespannte Anker /Sicherung von Felsblöcken ca. 40 Stk Abbrucharbeiten • Bewehrter Beton und Spritzbeton ca. 60 m3+50 m3 • Militärische Anlage ca. 33 m3 Unterfangung • Beton ca. 20 m3 Hinterfüllungen in Etappen • Maschinell ca. 1650 m3 • Mit Kranbeihilfe ca. 810 m3 • Nachträglich ca. 900 m3 Erstellen und Unterhalten eines Bauzaunes • Geschlosse Bauwand ca. 140 m1 • Gitterwand ca. 80 m1 Besondere Abbrucharbeiten: • Entfernen von Zäunen,Toren, Lichtmasten, Basketballständer, Metallpfosten, Velounterstand • Abbruch diverser Betonbauteile ober- und unterirdisch • Kanalisationleitungen abbrechen • Provisorium für Kanalisationsumlegung

eligibilityCriteria: 07.03.2011 Kosten: Keine Kosten: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: PQS/Technischer Bericht, inkl. Umsetzungskonzept Unternehmer und dem Beschrieb der Felsabbruch-Methode und der Hinterfüllung im Umbaubereich: 10
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonen (davon Bauführer 50%, Polier 50%). Je Schlüsselperson sind zwei adäquate Referenzobjekte nicht älter als 10 Jahre seit Abschluss anzugeben: 10
ZK 4: Detaillierter Terminplan des Unternehmers (Bauzeit ab Installation bis Abschluss der eigenen Arbeiten, gemäss Vorgabe: 10
ZK 5: Kalkulationsfaktoren (Angaben zum Angebot): 10
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: PQS/Technischer Bericht, inkl. Umsetzungskonzept Unternehmer und dem Beschrieb der Felsabbruch-Methode und der Hinterfüllung im Umbaubereich: 10
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonen (davon Bauführer 50%, Polier 50%). Je Schlüsselperson sind zwei adäquate Referenzobjekte nicht älter als 10 Jahre seit Abschluss anzugeben: 10
ZK 4: Detaillierter Terminplan des Unternehmers (Bauzeit ab Installation bis Abschluss der eigenen Arbeiten, gemäss Vorgabe: 10
ZK 5: Kalkulationsfaktoren (Angaben zum Angebot): 10


name: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif)

title: Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Umfahrung Alberswil-Schötz, Generalplanermandat

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Planervertrages sowie dem Projekt- und Leistungsbeschrieb A2

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Regtec SA, à l'attention de Rossier,Rte de Berne, 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0216510120, E-mail:

description: Portes intérieures en bois

description: Armoires, revêtements muraux, main-courante

title: Fondation Clémence Appels d'offre menuiserie portes intérieure et menuiserie courante

description: Extension et transformation de l'EMS Clémence à Lausanne

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


name: UPU Security, à l'attention de Ms Dawn Wilkes,Weltpoststrasse 4, 3015 Berne, Suisse, E-mail:

title: USPS/UPU Tied Funding Supply Chain Enhancements: Advanced Security Standards learning designer consultant

description: The UPU wishes to provide training to develop a robust pool of security reviewers inclusive of a trainers package to ensure sustainability among UPU staff members. Therefore, the UPU seeks an experienced Vendor with the necessary specialized skills to implement a structured and complimentary online and physical training package for reviewers and trainers.

eligibilityCriteria: Anglais


name: Politische Gemeinde Erlenbach Liegenschaftenkommission

title: Wohnüberbauung "Sandfelsen", 8703 Erlenbach Neubau von 5 Wohnhäusern à je 6 Wohnungen mit Einstellhalle


description: Liefern und montieren von Außentüren und Innentüren.

title: Ersatzneubau Rautihalde 15/19

description: Liefern und montieren von Aussentüren und Innentüren.

Stiftung PWG

street: Werdstraße 36, Postfach


name: Services Industriels de Genève -Ingénierie de Projets Réseaux et Ouvrages, à l'attention de Simon Lavarenne,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 74 29, Fax: 022 420 97 81, E-mail:

title: Renouvellement Poste 130/18 kV du Stand Lot 1 Transformateurs 130/18 kV 40 MVA

description: 6 transformateurs de puissance 130/18 kV - 40 MVA


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Einkauf Konzerndienstleistungen

street: Wylerstrasse 123

Cargo 24

street: Eichstrasse 25


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projektorganisation Zürich-Winterthur

description: Les prestations englobent le support technique externe pour le génie civil dans le cadre du projet «Zurich Stadelhofen, 4e voie et 2e tunnel de Riesbach». Les chefs de projet spécialisé et responsables de section des CFF concernés doivent être épaulés par plusieurs personnes-clés compétentes (des ingénieurs) dans les domaines de spécialité suivants: construction de tunnels, travaux de terrassement et structures porteuses. Ces prestations (de mandataires) doivent être fournies dans le cadre des phases partielles SIA 32 (Projet de l’ouvrage) et 33 (Procédure de demande d’autorisation/dossier de la mise à l’enquête), avec option de prolongation du mandat jusqu’à la phase partielle 41 (Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication)

title: Services de planification Soutien spécialisé en génie civil pour PRODES EA 2035 Zurich Stadelhofen, 4e voie et 2e tunnel de Riesbach

street: Vulkanplatz 11

IM Maggia Engineering SA

street: Stauffacherstrasse 31


name: Dewaisol AG,Sportweg60, 3097 Liebefeld, Suisse

title: BKP 283.3 Deckenverkleidungen in Mineralfasern

description: Erneuerung eines Bürogebäudes


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, Téléphone: 061 552 66 06, E-mail:

title: Oberwil - Langmattstrasse, Teil 1: Mühlematt- / Therwilerstrasse Projektingenieur

description: Mit der Verlängerung der Langmattstrasse soll das Gewerbegebiet entlang der Mühlemattstrasse an den Ortskernen von Therwil und Oberwil vorbei mit der Therwilerstrasse im Osten verknüpft werden.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen: 45
ZK 2: Honorarangebot: 35
ZK 3: Auftragsanalyse: 20


name: ARGE TTS c/o Toneatti AG Bilten,Tschachenstrasse9, 8865 Bilten, Suisse

name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: 080414, N03/76, UPlaNS Murg Walenstadt Vorlos Signalportale

description: Der vierspurige, richtungsgetrennte Nationalstrassenabschnitt Murg-Walenstadt liegt auf der N03. Der Abschnitt wurde 1987 eröffnet und liegt zu Beginn des Abschnitts 76, welcher von Murg bis Sargans reicht. Er führt auf ca. 10 Kilometer Länge durch teilweise steil abfallendes Gelände. Deshalb liegen die beiden Richtungsfahrbahnen mehrheitlich auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Die Nationalstrasse führt durch die fünf Tunnelbauwerke Murgwald (ca. 1400 m), Quarten (ca. 1300 m), Fratten (ca. 320 m), Hof (ca. 580 m) und Raischibe (ca. 800 m). Diese machen fast die Hälfte der gesamten UPlaNS-Länge aus. Ein Teil der restlichen Strecke ver-läuft über die grossen Viadukte Sitenstudenwald, Chammbach/Moosbach und Seez. Der Abschnitt umfasst zudem eine Vielzahl an Stützbauwerken, Unterführungen, Durchlässen, etc. Die westliche Projektgrenze liegt im Bereich des Anschlusses Murg in Fahrtrichtung Zürich bei km 169.800 und in Fahrtrichtung Sargans bei km 170.600. Die östliche Projektgrenze liegt in beiden Fahrtrichtungen bei km 181.100. Die Hauptarbeiten werden zu einem grossen Anteil nachts ausgeführt (keine Spurabbauten tagsüber). Dazu wird eine Fahrtrichtung komplett gesperrt und der Verkehr im Gegenverkehr auf der anderen Fahrbahn geführt. Zur Reduzierung des Aufwandes für die Einrichtung der Nachtbaustelle werden in einem Vorlos sämtliche Signalportale in Fahrtrichtung Chur inkl. Rahmen über beide Fahrbahnen erstellt. Dadurch kann der Verkehr mittels FLS geführt werden und die Einrichtung des Gegenverkehrs wird deutlich einfacher. Die vorliegende Ausschreibung umfasst alle baulichen Arbeiten für das Vorlos, dies sind insbesondere Erstellung der Fundamente Signalportale, Stahlbauarbeiten, Kabelrohrblöcke/Schächte für die BSA-Erschliessung, seitliche Signalisation sowie Fahrzeugrückhaltesysteme. Die Vorarbeiten dauern voraussichtlich von April 2018 bis Juli 2018. Im Anschluss starten die Hauptarbeiten. Total 29 Signalportale, davon Portal-Typen: Typ 1 (Rahmen, spannend über beide Fahrbahnen), 6 Stück 500x700mm geschweisste Hohlkasten-Profile Typ 2 (Rahmen, spannend über eine Fahrbahn), 6 Stück 500x500mm geschweisste Hohlkasten-Profile Typ 3 (Kragarme), 11 Stück 800x800mm geschweisste Hohlkasten-Profile Typ 4 (Rahmen, befestigt auf Kunstbauten), 5 Stück RRW400x400-16 Profile Typ 5 (Rahmen spannend über eine Fahrbahn mit integriertem Kragarm im Bereich der zweiten Fahrbahn), 1 Stück 500x700mm geschweisste Hohlkasten-Profile

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Preis: 50
ZK 2: Bauprogramm: Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr: 15
ZK 3: Qualität und Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen: 15
ZK 4: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen: 20
unterteilt in::
- ZK 4.1:Technischer Bericht, Risikoanalyse: 10
- ZK 4.2:Schlüsselpersonen sowie Organigramm: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Universität Zürich, Sanierung Parkhaus Irchel, Winterthurerstrasse 181, 8057 Zürich, BKP 240-01 Heizung - Lüftung - MRWA

description: BKP 240-01 Heizung Lüftung MRWA


title: Sanierung Gemeindehaus Lauperswil

description: Architekturleistungen für die Sanierungs- und Umbauarbeiten Gemeindehaus Lauperswil


name: Hochbauamt Kanton Zürich,à l'attention de Baubereich 4, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: USZ Sanierung Netzwerkstandorte Priorität 1

description: Im Rahmen des Projektes werden bestehende Netzwerkräume saniert oder neue Räumlichkeiten erstellt, welche den Anforderungen an Stromversorgung, Klimatisierung, Platzbedarf und bauliche Anforderungen genügen. Vom Projekt betroffen sind 58 Standorte. Die Massnahmen sind pro Raum individuell.


title: H27 Instandsetzung RhB Überführungen Lavin, Baumeisterarbeiten

description: Betonabtrag 1'100 m; Reprofilierung 980 m; Beton 40 m3; Entwässerungsleitungen 200 m


description: autolaveuses aspirantes à conducteur debout

description: machines autotractées + autolaveuses aspirantes autoportées

description: balayeuses aspirantes autoportées avec réservoir d’une capacité minimale de 700 litres

description: machines autotractées + balayeuses aspirantes autoportées avec réservoir d’une capacité maximale de 400 litres

title: Acquisition et entretien courant de véhicules de nettoyage motorisés

description: Diese Ausschreibung dienst der Auftragsvergabe für die Beschaffung und Wartung von motorisierten Reinigungsfahrzeugen von der gesamten SBB AG inkl. Tochtergesellschaften: zb. Zentralbahn AG, Kraftwerk Amsteg, Login Berufsbildung AG, Etzelwerk AG sowie der armasuisse

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch

awardCriteriaDetails:
Preis:: 40
Überperformance der Mindestanforderungen:: 20
Garantieleistung:: 17
Einhalten des Sozial- und Verhaltenkodex:: 5
Fahrzeugtest:: 18
Erläuterungen: Diejenigen Anbieterinnen, welche basierend auf der Zwischenbewertung (Papier Evaluation, Zuschlagskriterium Preis, Mindestanforderung, Garantieleistung, Einhalten Sozial-und Verhaltenkodex)) rechnerisch die Möglichkeit haben, den ersten Rang zu erreichen, werden aufgefordert, kostenlos ein Reinigungsfahrzeug für den Fahrzeugtest zur Verfügung zu stellen:


name: Office des bâtiments, direction administrative et support

title: Missions d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre du programme SI-OBA

description: Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de plusieurs projets d'organisation et de systèmes d'information. Les tâches sont décrites dans le cahier des charges qui fait partie de l'appel d'offres.

street: Adresse de retour selon dossier d'appel d'offres


name: SRG | engineering, Ingénieurs-conseils Scherler SA

description: Installations électriques en vue de l'installation des nouvelles caméras du site pénitencier de Champ-Dollon.

title: Installations électriques pour équipements CCTV.

street: Chemin du Champ d'Anier 19


name: Commune de Châtel-Saint-Denis — service technique communal

description: École des Pléiades à Châtel-Saint-Denis. Construction d'un complexe scolaire. Classes enfantines et primaires avec salle de sport.

title: École des Pléiades à Châtel-Saint-Denis — construction d'un complexe scolaire.

street: Avenue de la Gare 33


title: Kantonsstrasse 368, Grundwasserschutz Drälikon, Hünenberg

description: Strassenbauarbeiten mit folgenden Hauptmassen - Aushubarbeiten (Gruben und Gräben) m3 3'660 - Fundationsschicht m3 1'550 - Randabschlüsse m1 580 - Fräsarbeiten Belag m3 350 - Abbruch Belag m3 820 - Bituminöse Beläge (Deckschicht) t 300 - Bituminöse Beläge (Trag-/ Binderschicht) t 1'400 - Kontrollschächte St. 11 - Strassenabläufe St. 11 - Entwässerungsleitungen m1 600 - Muldenrigole mit Sickerleitung m1 515 - Werkleitungen m1 50 - Trinkwasserleitungen m1 1'100 - Wellstahlrohr, Durchlass m1 24


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt


title: KWB Sanierung Wehrbrücke "Malerarbeiten"

description: Nach technischem Bericht in den Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1: Angebotspreise bereinigt:
ZK 2: Schlüsselpersonen:
ZK 3: PQS/Technischer Bericht:
ZK 4: Bauzeit oder Terminprogramm:
ZK 5: Kalkulationsfaktoren:
ZK 1: Angebotspreise bereinigt:
ZK 2: Schlüsselpersonen:
ZK 3: PQS/Technischer Bericht:
ZK 4: Bauzeit oder Terminprogramm:
ZK 5: Kalkulationsfaktoren:


Immobilier, Gérance

street: Effingerstrasse 15


title: Kantonsspital St.Gallen KSSG – Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS Neubau Haus 10

description: Innentüren aus Metall; einflüglige und zweiflüglige Türen mit Metallrahmen und Glasfüllungen im Haus 10 auf insgesamt sechs Geschossen, teilweise mit Brandschutzanforderungen.


title: Ramassage pour la Ville de Sion : ordures ménagères, déchets verts, papiers - cartons

description: ramassage des ordures ménagères, des déchets verts et des papiers-cartons sur le territoire de la Ville de Sion


name: BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)

description: Ersatz des aktuellen Geschäftsführungssystems JURIS durch Microsoft Dynamics 365 sowie Projektleitungs-, Consulting-, Customizing- und Programmier-Dienstleistungen inkl. spätere Wartung und Support

title: Einführung und Betrieb des CRM der BVS basierend auf MS Dynamics 365

street: Stampfenbachstrasse 63


name: ARGE SecOp tre INFRAS AG, Metron AG und mrs partner AG

title: (16020) 812 „Second Opinion“ Mandat zum Prüfprozess Agglomerationsprogramme 3. Generation“.

description: Mit dem „Second Opinion“ Mandat wird von Oktober 2016 bis September 2018 eine fachliche Ergänzung im Sinne einer unabhängigen Zweitmeinung zum Prüfprozess gesucht, die die Bewertung der Agglomerationsprogramme der 3. Generation (AP) und ihre Maßnahmen umfasst. Inhalte des Mandats bildet die detaillierte Bewertung der beim Bund eingereichten Programme und Maßnahmen, die aktive Teilnahme an unterschiedlichen Sitzungen (konferenziellen Bereinigungen, Bilanzateliers, Genehmigungskonferenz), die Qualitätssicherung der Prüfberichte sowie die Mitarbeit bei der Erarbeitung eines Erläuterungsberichts zur Prüfung der Agglomerationsprogramme der 3. Generation.

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

street: Worblentalstraße 66

name: Projekt (16020) 812 „Second Opinion“ Mandat zum Prüfprozess Agglomerationsprogramme 3. Generation“

street: Sennweg 2


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN, Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld, Suisse, Téléphone: 052 - 723 08 08, Fax: 052 - 723 08 09, E-mail:

title: SKP 242.1 Dampferzeugung und -verteilung

description: Dampferzeugung und -verteilung. Erstellen und Liefern Anlage zur Dampferzeugung und -verteilung. Inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


title: KSM: BKP 214.6 Holzbau: Steildächer, Unterkonstruktion

description: Beim Objekt handelt es sich um einen Neu- und Umbau einer Schulhausanlage aus dem Jahr 1957, welches unter Denkmalschutz steht. Das Grundstück liegt in der Gemeinde Menzingen/Kanton Zug neben dem Dorf auf einer Anhöhe.


name: Papyrus Schweiz AG,Zürcherstrasse68, 8800 Thalwil, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Divers papiers et cartons

description: Papier dessin

description: Cartons gris

description: Cannelure

description: Papier crépon

description: Papier glacé

description: Papier vitrail

description: Papier de soie

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de divers papiers dessin/bricolages pour l'économat du Département de l'Instruction Publique (ECDIP)

description: L’objet du présent appel d'offres est de rechercher un ou plusieurs fournisseurs capables d'honorer les commandes de la Centrale commune d’achats relatives à différents papiers et cartons pour l'Economat du Département de l'Instruction Publique (ECDIP). Le marché est subdivisé en huit lots : Lot 1 : Papier dessin Lot 2 : Cartons gris Lot 3 : Cannelure Lot 4 : Papier crépon Lot 5 : Papier glacé Lot 6 : Papier vitrail Lot 7 : Papier de soie Lot 8 : Divers papiers et cartons

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'AMP du 15 avril 1994 et qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social du soumissionnaire et qu'il est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des 3 attestations suivantes : a. l'attestation AVS, AI, APG, AC et Lamât, b. l'attestation LPP c. l'attestation LAA 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (NB : prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); 3. Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


name: MOVIplus OpenIT sa,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, E-mail:

title: Service de mise à disposition de profils informatiques

description: Le présent appel d’offre a pour objectif de mettre en concurrence des offres de prestations de mise à disposition de profils informatiques. Cette mise en concurrence a également pour objectif de permettre à Moviplus OpenIT SA d’accéder à des profils variés (chefs de projet, développeurs, juniors, seniors, etc.), de bénéficier d’une réactivité suffisante pour satisfaire aux variations de charge ou aux priorités de projets, et de pouvoir aussi bien faire du recrutement que du portage pour absorber les pics de charge.

eligibilityCriteria: Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives"


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Myriam Berthier,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 00, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

title: Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques

description: L'objet du présent appel d'offres comprend l'acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, l'accès en ligne au catalogue général du soumissionnaire, la création d'un catalogue restreint TPG et de 2 options qui devront être cotées.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.