name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description: Der Nationalstraßenabschnitt N04/24 ist Teil der schweizerischen Nationalstraße N4, welche von Schaffhausen nach Altdorf führt. Er wurde in den Jahren 1972 bis 1981 als Nationalstraße 2. Klasse erstellt und in den Jahren 1978 bis 1981 eröffnet. Nach einer Betriebsdauer von mehr als 30 Jahren weist die Anlage normale bis starke Abnützungserscheinungen auf. Das Erhaltungsprojekt Küssnacht - Brunnen ist ein ca. 20 km langer Streckenabschnitt, der sich vom Anschluss Küssnacht (km 107.000) bis vor das Nordportal des Mositunnels (km 127.600) erstreckt. Im Rahmen des EP KüBru wird die Nationalstraße N04 inkl. aller Kunstbauten, Tunnels, Lärmschutzwänden, Entwässerungsanlagen und der BSA instand gesetzt. Der Viertelanschluss Arth (nur Ausfahrt in Fahrrichtung Goldau) sowie die Anschlüsse Goldau, Schwyz und Brunnen sind ebenfalls Projektbestandteile. Die Umweltbaubegleitung (UBB) / Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist eine Stabsstelle der Bauherrschaft in Umweltfragen: - Die UBB / BBB kontrolliert den Vollzug der Umweltmaßnahmen in den Projekten im Auftrag der Gesamtprojektleitung der ASTRA-Filiale; - Die UBB / BBB fungiert als Kontaktstelle zu den behördlichen Umweltschutzfachstellen des Bundes, des Kantons Schwyz und der Gemeinden Küssnacht, Arth, Steinerberg, Steinen, Schwyz und Ingenbohl. Sie holt beim Kanton die für ihre Tätigkeit nötigen Informationen ein. Umweltrelevante Fragen sind in Absprache mit der Gesamtprojektleitung des ASTRA direkt mit den zuständigen Fachstellen des Kantons zu klären; - Ergeben sich im Verlauf der Realisierung Projektanpassungen mit umweltrelevanten Auswirkungen, so informiert die UBB / BBB die Gesamtprojektleitung der ASTRA-Filiale rechtzeitig und sorgt für die notwendigen Abklärungen; - Die UBB / BBB kontrolliert die Ausführungsplanung der Unternehmer auf umweltrelevanten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmaßnahmen; - Die UBB / BBB kontrolliert die sachgerechte und vollständige Umsetzung sowie die Wirkung der verfügten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmaßnahmen während der Realisierungsphase; - Information und Kommunikation zu den Anwohnern erfolgt grundsätzlich über die Gesamtprojektleitung des ASTRA. Die UBB / BBB wird als Expertin in Umwelt-Fachfragen beigezogen und unterstützt die Bauherrschaft betreffend Öffentlichkeitsarbeit, Orientierungsversammlungen, Begehungen, Informationsanfragen etc.; - Die UBB / BBB erstellt den Schlussbericht für die Umweltbaubegleitung.

title: N04, 080210, EP Küssnacht – Brunnen / UBB und BBB.

street: Brühlstrasse 3

SC+P Sieber Cassina + Partner AG

street: Langstraße 149


name: Evang.-Ref.-Kirchgemeinde Fehraltorf, Kempttalstrasse 56 8320 Fehraltorf

scheme: CPV

title: Neues Kirchgemeinde- und Gemeinschaftszentrum Fehraltorf

documentType: tenderNotice

description: Bauneisterarbeiten

eligibilityCriteria: 02.07.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


title: Erweiterung Sport- und Freizeitanlage Widenbad: Einfriedungen

description: Ballfang, Handlauf mit Halterungssystem-Werbebande, Fundamente

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Auftragsspeziﬁsche Referenzen: 15
Referenzen Schlüsselpersonen: 15


name: Office fédéral de l'environnement OFEV, Division Climat, à l'attention de Reto Burkard, Chef du division, Division Climat,Worblentalstrasse 68, Ittigen, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 465 92 96, Fax: ----, E-mail:

title: Erarbeitung und Dokumentation des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) im nationalen Treibhausgasinventar (Submissionen 2023, 2024)

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


currency: CHF

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

documentType: awardNotice

title: Brunnmattschulhaus, BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Im Rahmen der Gesamtsanierung des Brunnmatt-Schulhauses, das aus fünf Bestandsgebäuden besteht, sollen sämtliche Abbruch- und Demontagearbeiten, Kanalisation-/Entwässerungsarbeiten, Baumassnahmen zur Erdbebensicherheit, Aushubarbeiten und Maurerarbeiten von dem Anbieter ausgeführt werden. Die Sanierung der Schule erfolgt in drei Realisierungsetappen, zwischen dem Herbst 2011/2012, Sommer 2012/2013, und dem Winter 2013/2014. Die Arbeiten erfolgen sowohl während des Schulbetriebes als auch in den Schulferien. Darüber hinaus, betrifft die Gesamtsanierung alle Gebäudeteile, welche in das Inventar der historische bedeutenden Bauten aufgenommen wurde.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20
Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20


description: Interaktive Visualisierungs- und Videokonferenz-Infrastruktur Details sind dem Pflichtenheft zu entnehmen

eligibilityCriteria: aucunes

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Stauffacherstrasse, Abschnitt Haltestelle Stauffacher bis Helvetiaplatz (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau Bausumme: 1.63 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


title: KZO, Grosser Spezialtrakt, Instandsetzung und Erweiterung

description: Lüftungsanlagen im Grossen Spezialtrakt der denkmalgeschütztem Kantonsschule Zürcher Oberland


title: Sanierung Tunnel Wasserfluh - Submission Totalunternehmer (Planung und Bau)

description: Im knapp 3.6 km langen Wasserfluhtunnel wird die Reisegeschwindigkeit erhöht, die vorhandene Schotterfahrbahn umfassend saniert. Im Jahr 2012 wurden bereits das komplette Tunnelgewölbe und auf rund einem Drittel die Tunnelfahrbahn auf der Seite Brunnadern saniert, die Sohle abgesenkt, die Wasserleitungen erneuert und eine neue Schotterfahrbahn sowie auf der gesamten Länge eine neue Deckenstromschiene eingebaut. Jetzt steht der Umbau der restlichen Tunnelfahrbahn (inkl. Tunnel unter der Staatsstrasse) an. Die Gleisgeometrie ist anzupassen, was einen Umbau des Oberbaus ab Portal Brunnadern sowie eine Anpassung der Deckenstromschiene bedingt. Die Instandsetzung erfolgt teilweise während Streckensperrungen. Die SOB sucht einen TU für die Planung und Ausführung ab SIA-Phase 32. Die Leistungen werden funktional beschrieben und die technische Variantenwahl (Schotter oder Feste Fahrbahn} dem TU im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen offen gelassen.

eligibilityCriteria: Voir les documents d'appel d'offres

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis inklusive LCC und Intervallkosten: 40
Bauprogramm, Leistungsannahmen, Infrastruktur: 25
Planung: 10
Qualität: 10
Nachhaltigkeit: 10
Organisation, Servicebereitschaft: 5


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 1 Auftrag 6

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Betriebsführung SBB-Personalrestaurant.

description: Die SBB überträgt die komplette Betriebsführung der Mitarbeiterrestaurants an einen oder 2 Caterer. Dies umfasst im Wesentlichen folgendes: — Führung der Personalrestaurants nach den Vorgaben der SBB; — Übernahme des Betriebsrisikos; — Personalwesen; — Einkauf von Lebensmittel, Waren und Einrichtungsgegenständen; — Finanz und Rechnungswesen; — Cashmanagement; — Sicherstellung des Unterhalts und der Reparaturen; — Umweltmanagement und Nachhaltigkeit; — Marketing; — Qualitätsmanagement; — Caterings und Sitzungszimmerservices. Obige Auflistung ist nicht abschließend und dient dazu, den Interessenten einen Überblick zu verschaffen. Der detaillierte, verbindliche Leistungsumfang wird bei Teilnahme mit den Ausschreibungsunterlagen abgegeben.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

street: Hilfikerstraße 1

Genossenschaft ZFV-Unternehmungen

street: Flüelastraße 51


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: L’Union postale universelle (UPU) à Berne (Suisse), institution spécialisée des Nations Unies, met en adjudication la fourniture de: Consultants opérationnels Dans le domaine suivant: •Storage and VMware : EMC storage, VMware Vcenter ESX, Horizon Suite, Vcops, •Microsoft Expert : MS servers and workstation system W2008, W2012, W7, SCCM, MS cluster, Active Directory, MS SQL experience •Network and Security : Checkpoint products (Firewall, IPS, QoS, Mobile Portal), brocade networks, F5 networks, Splunk


name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

title: Los 1 Brugg, Los 2 Baden

description: Baden.

title: Los 1 Brugg, Los 2 Baden

description: Brugg.

title: Ostaargauer Straßenentwicklung (OASE), Richtplanverfahren, Projektverfasser Vertiefungsstudie Kantonsstraßennetz und Gesamtleiter.

description: Der Kanton Aargau beabsichtigt mit dem Projekt „Ostaargauer Straßenentwicklung“ (OASE) für die beiden Räume Brugg/Windisch und Baden/Wettingen im Jahr 2019 je eine Straßeninfrastruktur-Maßnahme auf Stufe Festsetzung im Richtplan einzutragen. Zurzeit stehen je genanntem Raum noch zwei Varianten zur Diskussion. Für die Definition der Bestvariante und die umfassende räumliche Abstimmung ist für die beiden Räume Brugg/Windisch und Baden/Wettingen je eine Vertiefungsstudie durchzuführen. Neben den ingenieurtechnischen Abklärungen für den Nachweis der Machbarkeit der Bestvariante sind für die (Weiter-) Entwicklung eines nachhaltigen Gesamtkonzeptes sowie die umfassende räumliche Abstimmung auch die planerischen Begleitmaßnahmen für die Fachgebiete Stadtentwicklung, Fuss- und Radverkehr (FRV) und Mobilitätsmanagement (MM) und Umwelt zur gewählten Straßeninfrastruktur-Bestvariante aufzuzeigen. Im Rahmen dieser Ausschreibung wird je Raum ein Projektverfasser Vertiefungsstudie Kantonstrassennetz gesucht, welcher gleichzeitig als Gesamtleiter die ganze Vertiefungsstudie über alle Fachgebiete leitet und die weiteren von der Bauherrschaft direkt beauftragten Fachspezialisten koordiniert. Detaillierter Leistungsbeschrieb siehe Dokument „Besondere Bestimmungen für Planerleistungen“ in den Ausschreibungsunterlagen. Diese Leistungen werden in zwei raumbezogenen Losen (Los „Brugg“ und Los „Baden“) vergeben. Ein Anbieter erhält nur für eines der beiden Lose den Zuschlag.

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Kompetenz:
Preis:
Auftragsanalyse:
Interview (des Gesamtleiters):

street: Entfelderstrasse 22

IG ewp – ilf, p.A. ewp AG

street: Rikonerstraße 4

IG CSD/RL OASE, p. A. CSD Ingenieure AG

street: Hardturmstraße 135


title: 742.00 Unterführung A13 - Steina Baumeisterarbeiten

description: Abtrag/Aushub 2'600 m3; Schächte 12 St; Entwässerungsleitungen 360 m; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'750 m3;


title: (1551) 802 Datenbank Eisenbahninfrastruktur Schweiz.

description: Auslöser für das Projekt „Datenbank Eisenbahninfrastruktur Schweiz“ (DB EBI CH) ist die revidierte, am 1. Juli 2013 in Kraft getretene Eisenbahnverordnung (EBV). Mit dieser übernimmt die Schweiz wichtige Elemente der Interoperabilitäts- und Sicherheitsrichtlinie der EU und hilft mit, den grenzüberschreitenden Bahnverkehr zu vereinfachen. Gemäss Art. 15f Abs. 1 EBV führt das BAV ein Register, welches die für das Befahren der Infrastruktur erforderlichen Informationen enthält. Das Infrastrukturregister dient als Schnittstelle zwischen den Infrastrukturbetreibern (ISB) und den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und stärkt die Interoperabilität und Transparenz bezüglich der Verfügbarkeit der Schieneninfrastruktur. Beim Aufbau der Datenbank Eisenbahninfrastruktur (DB EBI) sind neben den betrieblichen auch die kommerziellen Aspekte der Interoperabilität zu berücksichtigen. Der Auftrag zur Entwicklung und zum Betreiben einer Eisenbahninfrastrukturdatenbank in der Schweiz durch das BAV soll möglichst auf den Daten bestehender Informationssysteme, wie z.B. das System DfA der SBB, aufbauen. Das Zielsystem des BAV soll keine redundante Funktionalität zu bestehenden Systemen anbieten und nach Möglichkeit ausschließlich vorhandene Datenbestände nutzen.

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

Inser SA

street: Chemin de Maillefer 36


name: Association des communes pour l'organisation médico-sociale de la Broye fribourgeoise, à l'attention de Anne-Catherine Javet Esposito,chemin du Donjon 1, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: 026 305 91 20, Fax: -, E-mail:

description: Carrelages

description: Parquets

title: Agrandissement de l'EMS Les Fauvettes à Montagny-la-Ville

description: 281.6-Soumission carrelages et faïences 281.7-Soumission de parquet

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Commune de Saignelégier, à l'attention de M. Daniel Jolidon,Rue de la Gare 18, 2350 Saignelégier, Suisse, Téléphone: 032/951.16.22, Fax: 032/951.22.27, E-mail:

title: Commune de Saignelégier Viabilisation "Sur les Craux"

description: Travaux de viabilisation du lotissement "Sur les Craux": Installations de chantier, terrassements, conduites souterraines, chaussées

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP, par courrier, fax ou courriel à l'adresse ci-dessous jusqu'au 15.10.2015 - 18.00 recevront le dossier d'offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


title: Sanierung Schulhaus Boden

description: Sanierung Gebäudehülle Ersatz Dachstuhl

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzen: 10
Schlüsselpersonen: 10
Termine: 10


title: Rénovation de la cuisine de la Piscine du Lignon et réfection partielle des installations CVSE

description: Cuisine professionnelle

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Koronare Angiographieanlage

description: Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Schulung, Service / Wartung einer monoplanen, deckengehängten, koronaren Angiographieanalage

eligibilityCriteria: Hersteller und Inverkehrbringer von koronaren Angiographieanlagen mit eigenem Sitz- und Vertriebs- und Serviceorgan in der Schweiz. Keine Distributionsgesellschaften.


description: Herstellen, liefern und montieren der Fenster aus Holz bei allen Pensionärzimmern mit Loggia resp. aus Holz/Metall bei den Fenstern an der Fassade ohne Loggia.

title: Neubau Alters- und Pflegezentrum Widnau

Gemeinde Widnau

street: Neugasse 4


title: Projekt-/Rolloutmanagement und Gebäudeinfrastruktur

description: Diese Ausschreibung beinhaltet die Projektleitung des gesamten Infrastruktur-Rollout für Smart Metering in den Gebäuden der Gemeinden Luzern und Kriens mit der notwendigen Arbeitsvorbereitung, welche die Gebäudeaufnahmen und die Erweiterung der Datennetzinfrastruktur (DNI) in den Gebäuden umfasst.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 45
Qualität des Angebotes: 20
Erfahrung: 20
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Erläuterungen: Für die Beurteilung der Angebote werden sowohl qualitative Kriterien als auch der Preis berücksichtigt, im Einzelnen wie folgt::
•ZK 1 Preis: (: 45
Pauschalpreis für gesamten Rollout:
•ZK 2 Qualität des Angebotes: (: 20
Auftragsanalyse mit Vorgehensvorschlag::
•Aufgabenverständnis – Vorgehen in den Projektphasen, Aufzeigen von Abhängigkeiten, Schnittstellen, Massnahmen zur Risikobeherrschung, QM-Konzept, Logistik und Kostenminimierung von Los 3.:
Organisation und Termine::
•Zweckmässige Projektorganisation mit praktikablen Abläufen und Schnittstellen zur Beherrschung und Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualität.:
•Aktueller Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ohne Einträge mit eigenem Verschulden/Beurteilung der Selbstdeklaration:
•Stundenansatz:
•ZK 3 Erfahrung: (: 20
Referenz Projekte::
•Projektmanagement in der Realisierung von Rollout-Projekten mit einer Projektgrösse von mindestens 2’000 Gebäuden.:
•Projektierung, Installation und Bauleitung in der Realisierung von Gebäudeaufnahmen.:
•Projektierung, Installation und Bauleitung in der Realisierung von Glasfaser-Erweiterungen Layer 1 (Inhouse LWL-Verkabelung und Spleissen) in Projekten mit einer Projektgrösse von mindestens 2’000 Gebäuden.:
•ZK 4 Qualifikation der Schlüsselpersonen: (: 15
Qualifikationen und Referenzen der Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter-Stellvertretung, Gebäudeaufnehmer und LWL-Installateure):


name: Kunz + Jeppesen AG,à l'attention de Boris Meyer, Therwilerstrasse 13, 4153 Reinach, Suisse, Téléphone: 061 715 98 00, Fax: 061 715 98 01, E-mail:

title: Baumeisterarbeiten

description: Objektbeschrieb: – Erweiterung des bestehenden Gebäudekomplexes um 36 Pflegezimmer und den dazugehörigen Nebenräume. – ErweiterungVerwaltung und Dorfbachumlegung 211 Baumeisterarbeiten + 152 Dorfbachumlegung Die Dorfbachumlegung ist nach den Ausführungsplänen der Firma GSI auszuführen.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 60
Qualität der Referenzen (g. Detail Submission): 20
Lehrlingsausbildung (Verhältnis Firmengröße): 10
Qualitäts und Sicherheitsmanagement: 10
Angebotspreis (bereinigt): 60
Qualität der Referenzen (g. Detail Submission): 20
Lehrlingsausbildung (Verhältnis Firmengröße): 10
Qualitäts und Sicherheitsmanagement: 10


name: Maréchaux Electricité SA, 1023 Crissier, Suisse

title: Collège Maurabia-Renens Adjudication panneaux photovolataïques

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Etat de Genève, Département des infrastructures - DI, Office cantonal des bâtiments,bd Saint-Georges 16, CP 32, 1211 Genève, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres pour travaux de Tableaux électriques

description: Travaux de transformation-rénovation du bâtiment classé de l'Arsenal et construction d'un dépôt enterré sous la cour intérieur


name: Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT

description: Lifecycle .NET

description: Services de développement .NET

title: (21012) 609 Software Individualentwicklung .NET

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen in zwei Losen je sechs fachlich versierte, bestens ausgewiesene externe Leistungserbringer im Bereich SW Individualentwicklung .NET gefunden werden. In Los 1 sollen Anbieter gefunden werden, welche Entwicklungsleistungen gemäss Kapitel 3.2.2 Los 1 innerhalb des gewählten Vorgehensmodells der Leistungsvereinbarung gemäss Kapitel 3.2.2 umsetzen und in Los 2 Anbieter, welche die Verantwortung für das Lifecycle Management von produktbezogenen Individualentwicklungen gemäss Kapitel 3.2.2 Los 2 für das BIT und seine Kunden übernehmen und verwalten. Der einzelne Leistungsabruf erfolgt im Minitenderverfahren, wie es in Ziff. 4.2 des Rahmenvertrags «Prozess des Abrufverfahrens» geregelt ist.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Technologiebereiche (Erfahrung):: 7000
- ZK 1.1 Erfahrung Technologie-Stack 01 (vgl. Kapitel 3.2.3 Pflichtenheft) 1000 Punkte::
- ZK 1.2 Erfahrung Technologie-Stack 02 (vgl. Kapitel 3.2.3 Pflichtenheft) 1000 Punkte::
- ZK 1.3 Erfahrung Technologie-Stack 03 (vgl. Kapitel 3.2.3 Pflichtenheft) 3000 Punkte::
- ZK 1.4 Erfahrung Technologie-Stack 04 (vgl. Kapitel 3.2.3 Pflichtenheft) 2000 Punkte::
- ZK 1.4.1 Erfahrung Technologie-Stack 04 (SQL) 1000 Punkte::
- ZK 1.4.2 Erfahrung Technologie-Stack 04 (noSQL) 1000 Punkte::
ZK 2 Maximaler Stundensatz für SW Entwicklung .NET:: 3000
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Anhang 1 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Varrin S.A.,Les Corbes1, 1121 Bremblens, Suisse

name: L-architectes sàrl, à l'attention de Michael Perret,Rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne, Suisse

title: SILL SA - VALL LA SALLAZ C - Construction de 2 bâtiments Minergie Eco

description: Construction de 2 bâtiments Minergie Eco comprenant des logements, bibliothèque, crèche, bureaux, parking souterrain, aménagement extérieur

eligibilityCriteria: Les conditions générales de participation figurent dans les documents annexés au présent appel d'offre.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Erlenmatt, Neubau Primarschule und Sporthalle, BKP 201 Aushubarbeiten

description: Baugrubenaushub mit Unterfangungen, Wasserhaltung, Baugrubenabschlüsse, Baustelleneinrichtung und Altlastensanierung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


title: BKP 272 Metallbauarbeiten Brandschutzabschlüsse

description: Einbau von Brandschutzfronten in Metall-Glas mit brandfallgesteuerten Doppelflügeltüren zur Bildung von abgeschlossenem Treppenhaus, Fluchtweg


name: Christinat & Courtine, Antoine Courtine & Fils successeurs SA

name: État du Valais Département des finances et de l'énergie (DFE) Service immobilier et patrimoine (SIP)

description: Alpole — 2e phase d'implantation de l'EPFL en Valais — Sion.

description: Transformations de l'ancien centre d'impression des Ronquoz pour les besoins de l'EPFL.

street: place du Midi 18

ISR Injectobohr SA

street: ROUTE DE sAINT-MARCEL 17

Imwinkelried Lüftung und Klima AG

street: Torweg 10

street: Chemin St-Hubert 33

Swisspro SR SA, succursale de Sion

street: Rue de Chandoline 27

Griesser AG

street: Tänikonerstrasse 3

Arifi Gipser Maler AG

street: Reutlingerstrasse 14

Maison Bornet SA

street: Chemin St-Hubert 20

Astori Frères SA

street: Chemin de Grély 25

Implenia Schweiz AG

street: Zone Industrielle 7

Clime Ascenseurs SA

street: Rue de l'Île Falcon 33


name: Ville de Bienne, Direction TEE, Département des constructions, à l'attention de Kurt Leutenegger,rue Centrale 49, 2501 Bienne, Suisse, Téléphone: +41 32 326 26 11, Fax: +41 32 326 16 93, E-mail:

title: Assainissement du crématoire de Madretsch

description: Engineering, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung von zwei kompletten verfahrenstechnischen Anlagen gemäss Leistungsverzeichnis.


title: Linie 650, Olten - Killwangen, Aarau, parallele Einfahrt Gleis 5/6

description: Im Bereich der Gleisanlage östlich des Bahnhofes Aarau wird ein neues Gleis mit Anschlüssen an die Streckengleise erstellt. Der Neubau ermöglicht die notwendige Entflechtung für die Optimierung des Betriebsablaufs im Bahnhof Aarau. Der Unterbau wird im Bereich des neuen Gleises mit Ausnahme des Abschnittes über der Unterführung Gais mit Fundationsschicht und Sperrschicht komplett saniert. Es ist vorgesehen, eine 7 cm starke Sperrschicht AC Rail 22 mit 3% Querneigung einzubauen. Als Ausgleichsschicht werden 3 cm Asphaltgranunlat /Fräsasphalt 0/16 eingebaut. Die im Bereich des neuen Gleises vorhandenen Gleisanlagen werden rückgebaut, die Fahrleitungen, die Sicherungs- und Kabelanlagen angepasst und teilerneuert. Die Entwässerung im Baustellenbereich wird ersetzt. Die vorliegend ausgeschriebenen Arbeiten umfassen: Erstellen, betreiben und Rückbauen Installationsplatz Rückbau Rückhaltesysteme Rückbau Mastfundamente (Fahrleitungen und Signale) Rückbau Kabelkanäle und Rohrleitungen Baugrubensicherung Schotterspriessung Unterfangungen Schutzwände mit New Jersey Elementen Schutzwände mit Stahlprofilen und Kunststoffnetzen Bau von Kabelkanälen und Werkleitungen Einbau von Gleisentwässerung Bau von Fundamente für Fahrleitungsmaste und Signale Erstellen der projektierten Fahrleitungs-Fundamente gemäss abgegebenen technischen Zeichnungen und der Fundamenttabelle im ausgeschriebenen Projektperimeter Erstellen von Leitungsquerungen unter Bahngleisen Erstellung von Gleisbauunterschichten PSS und bituminöser Sperrschicht Erstellung von Fundationsschichten Erstellung von Vorschotterung Gleisbauarbeiten Hauptmengen: Kabelkanalisation Abbruch Kabelkanalisation: Kabelkanäle, 160 m‘ Kabelschutzrohre, 50 m‘ Kabelschächte, 2 m‘ Fundamente/Wannen, 5 m‘ Neubau Kabelkanalisation: Kabelkanäle, 550 m‘ Kabelschutzrohre, 1'100 m‘ Kabelschächte, 6 m‘ Fundamente Abbruch Fundamente: FL-Fundamente, 12 St SA-Fundamente, 5 St Neubau Fundamente Erdbau: Aushub, 26 m3 Abtransport, 26 m3 FL-Fundamente, 13 St SA-Fundamente, 5 St Gleisbau Abbruch von Gleisen: Stahlschwellen, 590 m‘ Holzschwellen, 1'130 m‘ Schienen, 3'230 m‘ Ausbau von Unterbauten im Gleisbereich Schotter: Aushub, 4'900 m3 Abtransporte, 5'400 m3 Einbau von Unterbauten im Gleisbereich Erdbau: Aushub, 6'900 m3 Abtransporte, 9'000 m3 Fundationsschichten: Kiessand, 6'900 m3 PSS, 230 m3 Entwässerung: Rohrleitungen, 1'300 m3 Sand, 200 m3 Kiessand, 1'500 m3 Sickergeröll, 200 m3 Schotter, 2'000 m3 Vorschotterung, 3'000 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


description: Ergänzungsbau Regierungsgebäude, NeubauLüftungsanlagen, BKP 244

title: Ergänzungsbau Regierungsgebäude, Frauenfeld

Kantonales Hochbauamt

street: Verwaltungsgebäude Promenade


name: Service des Travaux et de l'Environnement, à l'attention de Vincent Nicolet,Rue de l'Ancien-Stand 4, case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, E-mail:

title: Ouverture du chemin de la Chèvre au trafic motorisé

description: Création d’un carrefour à feux à l’intersection chemin de la Sallaz – Avenue des Sciences. Modification du trottoir et du passage piéton au carrefour Avenue des Sciences – Chemin de la Chèvre. Création d’un trottoir au chemin de la Chèvre longueur 300 m, ainsi que d’un arrêt de bus en face de l’entrée de la nouvelle STRID. Réaménagement de l’entrée de l’ancienne STRID

eligibilityCriteria: Entreprises de génie civil inscrites au Registre du Commerce. Respect des conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud.


name: Amt für Betriebswirtschaft und Aufsicht Abteilung Informatik

title: Beschaffung Senior Expert Projektleiter für das Projekt „SARSTA“.

description: Das Amt für Betriebswirtschaft und Aufsicht (ABA) der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) beabsichtigt für das Projekt der Softwareablösung in den Regierungsstatthalterämtern des Kantons Bern (SARSTA) einen externen Spezialisten als Senior Expert Projektleiter einzusetzen. Das zu beschaffende Expertenwissen soll eine sichere und effiziente Gestaltung und Umsetzung dieses anspruchsvollen Projektes SARSTA garantieren. Die heute im Einsatz stehende Applikation für die Geschäftsverwaltung in den Regierungsstatthalterämtern soll abgelöst und die in einem öffentlichen Beschaffungsverfahren neu zu beschaffende Softwarelösung (Branchensoftware) implementiert und im Betrieb eingeführt werden. Das ABA sucht einen professionellen Anbieter für die Erbringung von definierten ICT-Dienstleistungen eines „Senior Expert Projektleiters“, für einen Grundauftrag von voraussichtlich 165 Personentage im Zeitraum vom 16.5.2016 bis 31.12.2017 mit Verlängerungsoptionen von zweimal 100 Tagen in den Zeiträumen der Jahre 2018 resp. 2019.

street: Kramgaße 20

APP Unternehmensberatung AG

street: Monbijoustrasse 10

name: «Ausschreibung Facility Management VitaFutura AG»


title: (b16005) Biel, Unterhaltsreinigung sowie Fenster- und Storenreinigung an der Zukunftstrasse 44 und Gewerbehofstraße 4, 6 + 8.

description: Der Bund besitzt in der ganzen Schweiz eine große Anzahl Liegenschaften. Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) ist für den Unterhalt dieser Liegenschaften zuständig. Die Reinigung wird durch das BBL koordiniert und fachlich geleitet. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wird die Unterhaltsreinigung sowie Fenster- und Storenreinigung nach dem Leistungsbeschrieb für die Liegenschaften an der Zukunftstrasse 44 und Gewerbehofstraße 4, 6 + 8 in Biel im Jahr 2016 neu vergeben. Die Kosten sind gemäß den Ausschreibungsunterlagen zu offerieren. Die Reinigungsarbeiten werden für 4 Jahre, mit der einseitigen Option der Auftraggeberin um Verlängerung um ein Jahr, vergeben. Total max. 5 Jahre. Der Anbieter hat die Pflicht, dafür besorgt zu sein, dass die Reinigungsarbeiten in einer Wochen- / Monats- und Jahresfeinplanung vorgesehen werden. Auf die lokalen Begebenheiten – beispielsweise die eingeschränkte Betretbarkeit und Erreichbarkeit – ist Rücksicht zu nehmen. Die Reinigungsarbeiten sind jeweils mit dem Support-REI zu koordinieren (Zutrittsregelungen zu den Objekten, etc.). Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, zusätzliche Reinigungsarbeiten anzuordnen, wenn ihr diese angezeigt erscheinen. Sollten Reinigungsarbeiten notwendig werden, die nicht Bestandteil des Leistungsbeschriebs sind, werden sie durch den Anbieter separat, auf der Basis der für diese Ausschreibung kalkulierten Preise angeboten und vor der Ausführung von der Auftraggeberin schriftlich genehmigt. Projektumfang: Zukunftstrasse 44, Gewerbehofstraße 4 (EG+1.UG), Gewerbehofstraße 6 + 8 (EG+1.UG).

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

Dosim SA

street: chemin du Pré-Fleuri 5


name: Universitätsspital Basel Rechtsdienst & Compliance

description: Die Sanierungs- und Umbaumassnahmen im Gebäude 38 VELF betreffen die Gesamtfläche der zentralen Produktionsküche auf Ebene 01 / 1. Untergeschoss. Der Umbauperimeter auf Ebene 02 / 2. Untergeschoss betrifft die Anlieferung, das Trockenlager und die Kühlräume. Auf Ebene 03 / 3. Untergeschoss werden haustechnische Anpassungen durchgeführt. Auf Ebene 0 wird eine Showküche im Personalrestaurant erstellt. Die Sanierungs- und Umbaumassnahmen werden in Etappen unter laufendem Küchen- und Lagerbetrieb durchgeführt. Auf Ebene 0 wird in einer Etappe zuerst die Showküche erstellt. Die Ebenen 01 und 02 werden in 9 Etappen umgebaut und saniert. Ebene 02 muss gleichzeitig mit Ebene 01 ausgeführt werden. Die Ebene 01 wird im Bauperimeter bis auf den Rohbau etappenweise zurückgebaut, nur die Tragstruktur bleibt erhalten, nichttragende Innenwände, Böden (inkl. Unterlagsböden), abgehängte Decken, Wandbeläge an bleibenden Wänden werden abgebrochen.

title: Umbau und Sanierung Produktionsküche und Lager, Ausschreibung BKP 225.2 Spezielle Dämmungen.

street: Klingelbergstraße 23


name: jordan architectes sa,rue Gutenberg 18, 1800 Vevey, Suisse

title: Réalisation d'un centre communal polyvalent

description: Réalistion d'un centre communal polyvalent, salle de spéctacle, bâtiment parascolaire et épicerie


description: La Bibliothèque de l’EPFL souhaite contractualiser avec un (ou plusieurs) libraire(s) susceptibles de lui fournir des monographies imprimées acquises et mises à la disposition du public (consultation sur place, emprunt) dans le cadre de sa politique documentaire.

title: Fourniture de monographies imprimées

EPFL – VPA - SISB

street: EPFL - Station 7


description: Lieferung von sechs Reguliertransformatoren 25 (31.5) MVA, 50-110/20 kV gemäss technischem Pflichtenheft. Lieferung von zwei Reguliertransformatoren 25 (31.5) MVA, 50-110/16kV gemäss technischem Pflichtenheft.

title: Lieferung von 8 Reguliertransformatoren 25 (31.5) MVA

description: Lieferung von 6 Reguliertransformatoren 25 (31.5) MVA, 50-110/20 kV gemäss technischem Pflichtenheft; Lieferung von 2 Reguliertransformatoren 25 (31.5) MVA, 50-110/16kV gemäss technischem Pflichtenheft.

street: Vadianstrasse 50

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstrasse 40


description: Ziel dieses Auftrags ist die Planung und Realisierung der EMSRL-Technik (Prozess) der Behandlungsstufen zur Elimination von Spurenstoffen und des GUS-Filters für die arabern. Die Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

title: Neubau Spurenstoffelimination und GUS-Filtration – Ingenieur Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (Prozess)

ara region bern ag

street: Neubrückstrasse 190

Bering AG

street: Papiermühlestrasse 4


name: CANOVA + associés Sàrl, à l'attention de Daniel Canova,1, route de la Pâle (case postale 127), 1026 Denges, Suisse, Téléphone: 021 961 29 18, Fax: 021 961 29 20, E-mail:

title: Appel d'offres en procédure ouverte - Assurance incendie, dommage naturel, vol, bris de glace des biens mobiliers et immobiliers de la commune (ou géré par celle-ci)

description: Couverture des biens mobiliers et immobiliers appartenant ou gérés par la commune, en matière: d'incendie, dommages naturels, vol, dégâts d'eau, bris de glace

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: armasuisse Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen CC WTO

description: Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut fixer les conditions-cadres pour l'adjudication de mandats portant sur des chefs de projets et des spécialistes. Le mandant est armasuisse, domaine de compétences systèmes de conduite et d'exploration. L’objet de l’appel d’offres est la sélection de soumissionnaires fiables et compétents en mesure de mettre à disposition du personnel, éventuellement aussi à court terme.

title: Chefs de projets et spécialistes.

street: Kasernenstraße 19

name: Ro110: Projekt „DL zu Gunsten Ersa mob Komm“


name: Office des bâtiments – direction des constructions

description: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 233.1 – Lustrerie Fourniture de lustrerie.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Stadt Zürich Wasserversorgung,à l'attention de Urs Leimgruber, Hardhof 9, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 415 22 25, Fax: +41 44 415 25 61, E-mail:

title: Aktivkohle für Seewasserwerk Moos

description: Lieferung von frischer Aktivkohle im Silowagen, inkl. Einbringung in Aktivkohlefilter. 3 Lieferungen à 75 m3, einzeln abrufbar (total 225 m3). Optional Ausbringung und Entsorgung der alten Aktivkohle.


currency: EUR

name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Zofingue

awardCriteriaDetails:
1. Prix apuré de l'offre:
2. Qualité du rapport technique:
– risques technique:
– risques de l'organisation de déroulement:
3. Références des personnes-clés:
3a. Maître de projet:
3b. Maître d'oeuvre en chef:

street: Brühlstrasse 3

GSI Bau-und Wirtschaftsingenieure AG

street: Wallstrasse 8 / Postfach


name: L’Etat de Genève, représenté par le Centre des Technologies de l'Information (CTI), à l'attention de M. Pascal VERNIORY,64-66, rue du Grand-Pré, 1202 Genève, Suisse, URL cti-juridique@etat.ge.ch

title: Refonte du système d'information du SAEA

description: L'objet du marché consiste en la recherche d’une solution logicielle existante permettant de satisfaire aux besoins métier relatifs à la gestion des dossiers des demandes déposées au Service des Allocations d'Études et d'Apprentissage (SAEA). Le système devra être évolutif et ouvert à l’ajout de fonctionnalités supplémentaires. Enfin, il devra avoir fait ses preuves, sur un plan opérationnel, de préférence, dans d'autres cantons suisses. Le travail du service consiste à évaluer des dossiers de demande d'aide et à accorder ces aides, sous certaines conditions, pour des études, un apprentissage, un perfectionnement professionnel, des cours de formation continue. L’offre devra comprendre, notamment : a)Le traitement des dossiers de demande de bourse ou de prêt. Le dossier contient les données de base relatives à la demande (éléments relatifs au requérant, au groupe familial, à la demande elle-même, à la filière de formation); b)Le traitement des éléments relatifs à la décision prise (statut, décision); c)Le traitement du calcul de la bourse ou du prêt à partir des éléments de la demande et de la situation personnelle du requérant ainsi que le traitement des modalités de paiement des bourses ou prêts ou celles de remboursement des prêts; d)Un traitement spécifique pour le contrôle interne du travail des gestionnaires sur le traitement des dossiers ; e)La génération automatique des documents nécessaires à la gestion des dossiers via des modèles types selon les moyens de la bureautique de l'Etat de Genève; ainsi que les moyens du reporting en général; f)Une gestion systématique et précise des statistiques à usage interne pour le DIP ou pour l'Office Fédéral de la Statistique ; g)La communication des données nécessaire à la synchronisation des traitements avec d’autres systèmes d’information internes et externes à l'Etat de Genève, notamment avec la Base de Données Scolaires (BDS), l'Université de Genève, le service du Revenu Déterminant Unique (RDU), la Comptabilité financière intégrée de l’Etat (CFI), le système de gestion de la sécurité (GINA). A ce propos, les interfaces avec le contrôle des habitants (CALVIN) et les HES ne sont pas à développer dans le cadre de cette offre; h)Les modalités de reprise et la reprise des données existantes (système BULL); i)Un système d'aide et de formation en ligne facilitant ainsi la polyvalence et la mobilité des collaborateurs-trices; j)La formation d’utilisateurs-clés ainsi que du personnel technique d’exploitation du CTI ; Le détail des fonctionnalités demandées et des exigences techniques figure dans le cahier des charges et les documents annexes, qui seuls font foi à ce titre. En outre, le soumissionnaire doit accepter un éventuel transfert de compétences de développement à un centre de compétences du CTI. Pour le surplus, les détails du cahier des charges est joint au dossier d'appel d'offres.


name: Einwohnergemeinde Allschwil,à l'attention de Jürgen Johner, Baslerstrasse 111, 4123 Allschwil, Suisse, Téléphone: +41 61 486 25 25, Fax: +41 61 486 25 48, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Gartenhof Allschwil BKP 221.4 Geländer zu Fassade

description: BKP 221.4 Sonnenschutz zu Fassade - Geländer Schulhaus (konstruktionsähnlich Fassadenbekleidung Hallengebäude)

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: Umnutzung Zivilschutzanlage in ein Feuerwehrdepot / Neubau Werkhof Bauamt, Rorschacherberg - BKP 224 Bedachungsarbeiten FW

description: Umnutzung Zivilschutzanlage in ein Feuerwehrdepot sowie Neubau eines Werkhofes für das Bauamt

eligibilityCriteria: Deutsch


name: MELLY CONSTRUCTIONS SA,Case postale 651, 3960 Sierre, Suisse

description: Couches de support, enrobés bitumineux, canalisations et divers

description: Cloisons mobiles coulissantes

description: Faux-plafonds de type métallique

description: Constructions métalliques édicules extérieurs (façades et toiture)

description: Aménagements extérieurs en béton

title: Construction Energypolis i19-i23 à Sion HES-SO Valais Wallis

documentType: cancellationDetails

description: CFC 277.10 Cloisons mobiles coulissantes CFC 283.60 Faux-plafonds en métal CFC 413.51 Charpente métal et serrurerie CFC 462.00 Aménagements extérieurs en béton CFC 463.00 Couches de support, revêtement bitume et canalisations


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Daniel Rey,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Campus Energypolis i19-i23 à Sion CFC 921 - Rideaux


description: CEC André-Chavanne — réfection complète des secteurs sciences — menuiserie, portes intérieures.

title: CEC André-Chavanne — réfection complète des secteurs sciences — lot 18_CFC 273 menuiserie

Office des bâtiments

street: Boulevard Saint-Georges, case postale 32


title: Lieferung BKP 233.0 Beleuchtungskörper.

description: Lieferung Leuchten gemäß Ausschreibung.

arge MAI + enorm32

street: Vonmattstraße 32a

XAL Schweiz GmbH

street: Hohlstraße 517


title: Kollektiv-Krankentaggeld-Versicherung.

description: Einführung einer Kollektiv-Krankentaggeld-Versicherung für das gesamte Personal der Stadtverwaltung Biel-Bienne.

Stadtverwaltung Biel

street: Rüschlistraße 14


name: Waagner-Biro Stahlbau AG,Stadlauer Strasse 54, 1220 Wien, Autriche

title: Beschaffung einer "Fly Over Rampe" für Projekt N02, 090156, BÄUMLI_FBÜ, Bäumlihofbrücke Objekt-Nr. 916, Fahrbahnübergang


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Im Rahmen einer Flachdachsanierung des ehemaligen Coop Verteilzentrum an der Elsässerstraße 215 soll eine aufgeständerte PV-Anlage mit rund 500 kWp auf der 8 000 m2 Dachfläche realisiert werden.

title: Elsässerstrasse 215, BKP 231 Photovoltaikanlage

description: Elsässerstraße 215, BKP 231 Photovoltaikanlage

street: Münsterplatz 11, Postfach

Solvatec AG

street: Bordeaux-Str. 5


title: N08, 080091, dangers naturels, inspection des ouvrages de protection UT10, tronçon d'entretien 66, réalisation HI/ZI (période 2012-21)

description: (pour l’indication détaillée de l’étendue des prestations, voir le document contractuel prévu, section 1.3.4) PP 1: Recensement des ouvrages de protection en 2012: entretiens de préparation et de coordination; établissement de listes d’objets détaillées et révisées; élaboration ou vérifica-tion du géoréférencement (précision env. 1m pour l’emplacement et l’altitude), vérification du codage avec le service responsable (AfBN) (désignation abrégée systématique), caractérisation des divers objets, comparaison des données avec le canton d’Obwald dans un format de données approprié (données vectorielles en fichiers Shape et listes Excel). Rémunération forfaitaire par groupe d’objets. PP 2: Première inspection en 2012: entretiens de préparation et de coordination; élaboration des fiches de cadastre et des croquis d’objets (CAD); élaboration des listes de contrôle, réalisation et documentation de la première inspection principale. Rémunération forfaitaire par groupe d’objets. PP 3: Deuxième inspection en 2019: entretiens de préparation et de coordination; réalisation d’une autre inspection principale. Rémunération forfaitaire par groupe d’objets et inspection. PP 4: Soutien technique du BAMO et de la direction du projet OFROU en cas de besoin et lors d’événements particuliers selon un mandat spécial pendant toute la durée contractuelle de 10 ans. Rémunération d’après la durée du travail. Le projet englobe actuellement les types d’ouvrages suivants: -filets de protection/filets pare-pierres -barrages de protection -consolidations de pentes/de rochers Type d'ouvrage: / Nr. de groupes d'objets (=rapports EP): / Nr. approx. d'objets (ouvrages de protection): Installations à filets/11/42 Barrages (appartenant au groupe d'ouvrages installations à filets)/-/2 Palissades en bois (appartenant au groupe d'ouvrages installaltions à filets)/-/1 Consolidations de rochers/traversées éboulements/2/2 Total/13/47 Les divers groupes d’objets peuvent inclure plusieurs objets. Ces derniers doivent être recen-sés de façon détaillée et mesurés le cas échéant dans le PP 1 ; ils doivent être inspectés individuellement dans le PP2/3. Il convient d’établir des rapports d’inspection distincts pour les groupes d’ouvrages indiqués.

eligibilityCriteria: -Respect de toutes les prescriptions légales, en particulier des dispositions en vigueur en Suisse concernant la protection du travail et l’égalité de salaire entre hommes et femmes -Respect de la structure de l’offre imposée conformément aux sections 3.8 et 3.9 ainsi qu’au document relatif au dossier d’offres pour prestations de construction -Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgend aufgeführten Darlegungen und Nachweise müssen in der vorgegebenen Preistabelle (Angebotsunterlagen Kap.2.3.1) sowie in einem Fachtechnischen Bericht (Angebotsunterlagen Kap. 2.3.2) eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann (gemäss nachstehender Gliederung, max. ca. 15 Seiten).:
2.3.1 Angebotspreis (bereinigt, netto, inkl. MWSt.).:
2.3.2.1 Analyse der Aufgabenstellung.:
a) Darstellung der Problematik und der Rahmenbedingungen: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen, 7%.:
b) Darstellung des kritischen Pfades und der kritischen Arbeitsschritte, 3%.:
2.3.2.2 Vorgehenskonzept.:
a) detaillierte (verbale) Darstellung einer Inspektion (Planung, Durchführung, Berichterstattung bis Abgabe des korrigierten Berichtes), 10%.:
b) Terminprogramme (graphisch) und zugehörende Erläuterungen für den Jahresablauf und für einen Inspektionsablauf, 10%.:
2.3.2.3 Organisation, Ressourcen, Risikobeurteilung.:
a) Projektbezogenes Organigramm (graphisch) personifiziert inkl. Angabe der Firma und Einsatzdauer in %, mit Darstellung der Schnittstellen zum ASTRA, zum BHU, zur GE, zu Dritten; mit Angabe der Schlüsselpersonen des Offertstellers inkl. Stv: 5%.:
b) Risikobeurteilung der einzelnen Arbeitsschritte und deren: 2
c) Darstellung der QS-Massnahmen bei der Inspektionsdurchführung und der Berichterstattung: 3%.:
2.3.2.4 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung des Bewerbers.:
a) Kompetenzen und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 6%.:
b) Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 4%.:
c) Personalliste des Anbieters (für Auftragsabwicklung vorgesehenes Personal inkl. Lehrlingen).:
2.3.2.5 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
a) PL und PL-Stv: Kompetenz, Berufserfahrung und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
b) Teamleiter Inspektion und Stv: Kompetenz und allgemeine Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und/oder Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Natur-gefahren, 3%.:
c) Teamleiter Inspektion und Stv: Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 2%.:
d) Inspektionsteam: Fachkompetenzen (gemäss Mengengerüst des Ausschreibungsgebietes) 2%.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = ungenügende Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach ohne Kostenfolge korrigiert werden können.:
3 = Genügende, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die nachfolgend aufgeführten Darlegungen und Nachweise müssen in der vorgegebenen Preistabelle (Angebotsunterlagen Kap.2.3.1) sowie in einem Fachtechnischen Bericht (Angebotsunterlagen Kap. 2.3.2) eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann (gemäss nachstehender Gliederung, max. ca. 15 Seiten).:
2.3.1 Angebotspreis (bereinigt, netto, inkl. MWSt.).:
2.3.2.1 Analyse der Aufgabenstellung.:
a) Darstellung der Problematik und der Rahmenbedingungen: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen, 7%.:
b) Darstellung des kritischen Pfades und der kritischen Arbeitsschritte, 3%.:
2.3.2.2 Vorgehenskonzept.:
a) detaillierte (verbale) Darstellung einer Inspektion (Planung, Durchführung, Berichterstattung bis Abgabe des korrigierten Berichtes), 10%.:
b) Terminprogramme (graphisch) und zugehörende Erläuterungen für den Jahresablauf und für einen Inspektionsablauf, 10%.:
2.3.2.3 Organisation, Ressourcen, Risikobeurteilung.:
a) Projektbezogenes Organigramm (graphisch) personifiziert inkl. Angabe der Firma und Einsatzdauer in %, mit Darstellung der Schnittstellen zum ASTRA, zum BHU, zur GE, zu Dritten; mit Angabe der Schlüsselpersonen des Offertstellers inkl. Stv: 5%.:
b) Risikobeurteilung der einzelnen Arbeitsschritte und deren: 2
c) Darstellung der QS-Massnahmen bei der Inspektionsdurchführung und der Berichterstattung: 3%.:
2.3.2.4 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung des Bewerbers.:
a) Kompetenzen und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 6%.:
b) Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 4%.:
c) Personalliste des Anbieters (für Auftragsabwicklung vorgesehenes Personal inkl. Lehrlingen).:
2.3.2.5 Auftragsbezogene Kompetenzen und Erfahrung der Schlüsselpersonen.:
a) PL und PL-Stv: Kompetenz, Berufserfahrung und Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Naturgefahren, 3%.:
b) Teamleiter Inspektion und Stv: Kompetenz und allgemeine Erfahrung bezüglich Inspektionsdurchführung und/oder Bauwerkserhaltung von Schutzbauten gegen Natur-gefahren, 3%.:
c) Teamleiter Inspektion und Stv: Erfahrung bezüglich Schutzbauten gegen Naturgefahren im Ausschreibungsgebiet, 2%.:
d) Inspektionsteam: Fachkompetenzen (gemäss Mengengerüst des Ausschreibungsgebietes) 2%.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = ungenügende Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach ohne Kostenfolge korrigiert werden können.:
3 = Genügende, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: BKP 244 Lüftungsanlagen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: SPI Schmidhalter Partner Ingenieure AG, Kantonsstrasse 322, 3900 Brig-Glis, Suisse, Téléphone: 027 921 11 20, E-mail:

title: KWKW Varen

description: Die Gemeinde beabsichtigt die Wasserkräfte des Nutzwassers der Dalawasserleite und des Überlaufwassers aus dem Trinkwasserreservoir Pflang für die Stromerzeugung zu nutzen. Das Projekt KWKW Varen sieht vor, dass in der bestehenden Dalawasserleitung, ein Übergangsbauwerk das verfügbare Wasser in die geplante Druckleitung einleitet. Die Druckleitung verläuft in einem ersten Teil ca. 200 m entlang der bestehenden Druckleitung des KW Dala oberirdisch. Anschliessend als unterirdisch verlegte Druckleitung bis zum neuen Zentralengebäude (600 m.ü.M.), welches sich in der Dalaschlucht auf der rechten Gerinneseite befinden wird. Teilweise wird die Druckleitung in einer auszuführenden Grossbohrung (Länge ca. 80m, d: 600mm) verlegt werden. Das in der Zentrale turbinierte Wasser wird über einen Unterwasserkanal in die Dala abgeleitet.


name: Spital Wallis - Spitalzentrum Oberwallis

title: Spital Wallis - Brig - Ausschreibung Lüftungs- und Klimaanlagen Parking

description: D'après les documents d'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4 / PF 3768, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, E-mail:

title: Neubau Wohnheim Sonnegarte, BKP 221.1

description: BKP 221.1 Fenster Holz/Metall


name: Compagnie de chemin de fer Montreux Oberland SA

title: Contrat cadre Installations ligne de contact

description: L'appel d'offre a pour but d'établir un contrat cadre d'entreprise dans le domaine des lignes de contact pour des prestations d'ingénierie, de fourniture de matériel et de montage en entreprise totale pour l'ensemble des objets mis en soumission.

eligibilityCriteria: Français


title: Umbau und Dachgeschossausbau Schulhaus Emmersberg

description: Architekturleistungen für das Projekt gemäss Aufgabenbeschrieb und Machbarkeitsstudie

awardCriteriaDetails:
Preis: 30
Referenzen und Schlüsselpersonen: 30
Zugang zur Aufgabe: 40


name: Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressourcen Immobilien Aargau

description: Die Leistungen umfasst die bedarfsorientierte Reinigungsleistung gemäß den Submissionsdokumenten. Im Rahmen der Ausschreibung erwartet die Auftraggeberin von den Anbieterinnen die Ausarbeitung eines eigenen Smart-Cleaning-Konzepts, welches die Minimalanforderungen der Auftraggeberin aufgreift, beschreibt und gegebenenfalls erweitert. Das geforderte Konzept beinhaltet ein software-basiertes Reinigungssystem mit der zusätzlichen Verwendung von Eingabegeräten (Hardware), welches eine fortlaufende Anpassung der Reinigungsdienstleistung ermöglicht.

title: Reinigungsleistungen Bedarfsorientiert Buchenhof Aarau

street: Tellistrasse 67, Postfach 2531


name: Ville de Lausanne, Direction des Services industriels, Service Patrimoine., à l'attention de Cyril Chevalley,Place Chauderon 27, Case postale 7416, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 315 94 31, E-mail:

title: Renouvellement des installations MT du poste de Lutry

description: Selon cahier des charges joint.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres.


name: SORACO SA,Chemin des Léchères, 3, 1217 MEYRIN, Suisse

name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Joël Heinrich,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 68, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

title: Travaux de génie civil pour l'entretien des voies tramways 2013 - 2014


name: Kantonspolizei Aargau, Abteilung Mobile Polizei

description: Die Kantonspolizei Aargau sucht eine Dispositionszentrale als zuverlässigen und kompetenten Partner, welcher die folgenden Dienstleistungen erbringt: •Disposition des Bergungs- und Abschleppdienstes für Unfall-, Pannen-, Raser- und nicht betriebssichere Fahrzeuge. •Bergung und Aufbewahrung von durch die Kantonspolizei sichergestellten oder von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Fahrzeugen.

title: Ausschreibung Disposition Bergungsdienste

street: Länzhard 10


name: Transports publics fribourgeois Immobilier (TPF IMMO) SA,Route du Vieux-Canal 6, 1762 Givisiez, Suisse, Téléphone: 026/351 02 00, Fax: 026/351 02 90, E-mail:

title: CSD-Secteur En Fossiaux | Travaux "génie civil" pour la réalisation des espaces extérieurs


name: F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer, Zweigniederlassung St. Gallen

name: Tiefbauamt Kanton St. Gallen, Strassen- und Kunstbauten

description: Die rund 2 km lange Netzergänzung Nord soll die Stadt Wil vom Verkehr entlasten, die nördliche Erschliessung sowie den Zubringer zur Autobahn sicherstellen. Die neue, rund 1,5 km lange Strasse verbindet die Wilerstrasse mit der AMP-Strasse in Bronschhofen. Sie führt entlang des Siedlungsgebietes und liegt hauptsächlich in der Landwirtschaftszone. Sichtschutzdämme, eine Tieflage des Trassees, eine rund 0,3 km lange Überdeckung (Tagbautunnel), SABAs und eine Bachoffenlegung sind weitere Elemente dieses Abschnitts. Ab der Einmündung in die AMP-Strasse wird die neue Umfahrungsstrasse auf einer Länge von rund 0,5 km auf dem bestehenden Trassee der AMP-Strasse in Richtung Osten bis und mit T-Knoten Hauptrasse geführt. Auf der AMP-Strasse gilt es, diverse Nutzerbedürfnisse zu berücksichtigen (z.B. Langsamverkehr, Liegenschaftenzufahrten, Erschliessung AMP Bronschhofen, Werkleitungen). Auf Basis der vorhandenen Unterlagen soll ein „erweitertes Vorprojekt“ erarbeitet werden.

title: Kantonsstraße Nr. 23, Wil: Netzergänzung Nord Bronschhofen

description: Kantonsstrasse Nr. 23, Wil: Netzergänzung Nord Bronschhofen.

street: Tunnelstrasse 1

street: Schreinerstraße 1


title: Refonte du SI Ressources Humaines 2022


title: Neubau Dienstleistungsgebäude Schoren Thun

description: Neubau eines Gewerbe- und Wirtschaftsgebäudes für die Stiftung TRANSfair mit Einstellhalle, Restaurant, Grossküche, Werkstätten, Lager, Büro und Sozialeinrichtungen.

eligibilityCriteria: Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Es sind sämtliche geforderten Nachweise beizulegen. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

awardCriteriaDetails:
Rechnerisch geprüfte Eingabesumme inkl. MWST: 80
Firmenreferenzen: 13
Schlüsselperson: 6


name: Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt Baubereich 2, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: Universitätsspital Zürich, Einbau MRI

description: SKP: 285-01 Innere Malerarbeiten


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud et Genève

description: 1 scanner RX pour le site Cluse-Roseraie bâtiment 1H, radiologie 2 salle 82.

description: 1 scanner RX pour l’hôpital des Trois-Chêne.

description: 1 scanner RX pour le site Cluse-Roseraie bâtiment 1C, radio-oncologie.

title: Acquisition de scanners RX pour les HUG

description: Acquisition de scanners RX pour les HUG.

street: Avenue de la Roseraie 70


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Arch. S.Canonica, via Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 091 814 27 77, Fax: 091 814 27 39, E-mail:

title: Fornitura di carburante per lo Stato

description: Fornitura di carburanti diversi

eligibilityCriteria: 13.01.2016 Spese: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura selettiva


name: IBC Neuchâtel, à l'attention de M. Marco Girolami,Rue du Musée 9, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 722 14 71, Fax: 032 722 14 77, E-mail:

description: Assurance accidents collective obligatoire selon la L.A.A. et assurance accidents complémentaire selon la L.A.A.

description: Assurance maladie collective perte de gain selon la LCA

title: Appel d'offres pour la conclusion d'assurances de personnes

description: Garantir des prestations convenues en cas de sinistres en contrepartie du paiement d'une prime d'assurance

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


name: Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, office de construction des routes nationales

title: Lot L06652, VV - Schaltanlagen.

description: Le lot „Schaltanlagen“ comprend la fabrication, la livraison et le montage des ensembles d’appareillages à basse tension et de ses composants, ainsi que la programmation pour les tunnels et les tronçons à ciel ouvert du contournement Sud de Viège. Quantités approximatives: Tunnel Eyholz - armoire à poser au sol L = 800 mm x P = 600 mm x H = 2000 mm: 180 pces - armoire à poser au mur L = 900 mm x P= 400 mm x H = 800 mm: 400 pces - dispositif d’ASI 140 kVA modulaire: 6 pces Tunnel Viège y compris tunnel en Saut-de-Mouton - armoire à poser au sol L = 800 mm x P = 600 mm x H = 2000 mm: 210 pces - Armoire à poser au mur L = 900 mm x P = 400 mm x H = 800 mm: 220 pces - Dispositif d’ASI 140 kVA modulaire: 8 pces Tunnel Vispertal - armoire à poser au sol L = 800 mm x P = 600 mm x H = 2000 mm: 30 pces - armoire à poser au mur L = 900 mm x P = 400 mm x H = 800 mm: 40 pces - dispositif d’ASI 140 kVA modulaire: 1 pce.

street: Kantonsstrasse 275


title: Réfection chaussée et création d'un trottoir à la Rue de la Côte

description: Réfection total de la chaussée et des trottoirs avec assainissement de la canalisation et mise en place d'un séparatif. Terrassement et pose de tubes pour les services de l'électricité et l'éclairage public.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Gemeinde Stans, Immobilien,à l'attention de Franz Leuenberger, Stansstaderstrasse 18, 6370 Stans, Suisse, Téléphone: 041 619 01 50, Fax: -, E-mail:

title: Neubau Pflegwohnhaus Mettenweg Stans

description: Siehe Vorbedingungen

eligibilityCriteria: Siehe Vorbedingungen


title: TU Mörel-Betten Los 2, Baumeisterarbeiten

description: Auf der Strecke zwischen Mörel und Betten wird aufgrund der erforderlichen Substanzerhaltung das Trassee der MGBahn auf der bestehenden Linienführung erneuert. Dazu sind umfangreiche Tiefbauarbeiten mit Erneuerung der Gleisanlagen und teilweiser Erneuerung der Fahrleitungsanlagen notwendig. Zudem werden die Filetviadukte I+II Instandgesetzt. Die Arbeiten sind in zwei Baulose von 980 m und 1370 m aufgeteilt. In der vorliegenden Ausschreibung ist das Los 2 quantifiziert worden. Es beginnt ca. 100m vor der Trafostation Chestuholz beim km 8+400 und hat eine Länge von 1370 m (Km 8.400 – 9.770). Der Bahnbetrieb muss aufrecht erhalten bleiben. (Ausnahme Totalsperrung ab dem 24.10. - 20.11.2016). Die Hauptarbeiten erfolgen in der Nacht. Am Tag sind Vorarbeiten für die Nacht und Objekte ausserhalb der Gleisanlagen vorgesehen. Entlang des Trasses muss stellenweise mit engen Platzverhältnissen gerechnet werden. Die vorgesehenen Sanierungsarbeiten sind daher schwierig und stellen für Planer und Baumeister eine logistische Herausforderung dar. Die Instandsetzung der Filetviadukte, Bereich Natursteinbogenbrücke ohne Oberbau, wird ausserhalb der Passsaison und Totalsperre ausgeführt. Diese Arbeiten erfolgen grundsätzlich am Tag mit einspuriger Verkehrsführung. Während der Passsaison muss die Kantonsstrasse jederzeit doppelspurig befahrbar sein. In der Totalsperre wird der Oberbau der Viadukte mittels vorfabrizierten Betontrögen ertüchtigt. In dieser Zeit ist ein Busersatz installiert. Die Kantonsstrasse muss dadurch tagsüber jederzeit doppelspurig befahrbar sein. In der Nacht, ausserhalb der Zeit des Busersatzes, darf die Strasse einspurig gesperrt werden. Der Bahnübergang Chestuholz wird im Los 2 integriert und zusammen ausgeschrieben. Die Ausführung des Bahnübergangs ist zu Beginn der Arbeiten auszuführen. Die Neuerschliessung an die Kantonsstrasse kann als Baustellenerschliessung genutzt werden. Ebenso dient die Rückwärtige Erschliessung während der Bauzeit als Baupiste. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Rückwärtige Erschliessung Instand zu stellen. Das Logistik-, Materialkonzept und der Einsatz der Arbeitskräfte müssen zusammen koordiniert werden.


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Rahmenverträge Architekturleistungen «Denkmalgeschützte Bauten»

description: Durch die Ausschreibung sollen Rahmenverträge mit 5 Architekten „Denkmalgeschützte Bauten“ abgeschlossen werden. Dies erlaubt es der Abteilung Immobilienzeitnah und gezielt auf ein Portfolio geeigneter Fachspezialisten zurückgreifen. Die unterschiedlichen Einzelaufträge beinhalten Um- und Ausbauprojekte in den Liegenschaften der Standorte Zentrum und Hönggerberg Stadt Zürich.

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture, à l'attention de "Chantier Belvédère - CFC 23 Installations électriques - NE PAS OUVRIR,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Etablissement du Belvédère à Lausanne - Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2

description: Établissement du Belvédère Lausanne – projet "Trèfle" Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2 Montant DG HT: CHF 1'084'639.-


name: Gemeinde Kriens, Baudepartement, Schachenstrasse 6, 6010 Kriens, Suisse, Téléphone: 041-329 62 72, E-mail:

title: Kombinierte Ausschreibung für Investoren (Miteigentum) und Totalunternehmerleistungen

description: Die Gemeinde Kriens beabsichtigt, im Zentrum von Kriens einem Neubau zu realisieren. Da die Gemeinde Kriens weder als Immobilienersteller noch als Betreiber für Drittnutzungen auftreten will, wird mit vorliegender Ausschreibung ein Investor/Totalunternehmer gesucht, der im Miteigentum auftritt und die nicht der Gemeinde Kriens dienenden Flächen zur ausschliesslichen Nutzung übernimmt. Es können sowohl Zwischen- als auch Endinvestoren in Frage kommen, die als Totalunternehmer tätig sind oder für die Erfüllung dieser Aufgabe eine Zusammenarbeit mit einem Baudienstleister suchen. Weitere Informationen dazu in den Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Eingeladen zum Wettbewerb sind Bewerber, welche gewillt und in der Lage sind, das Wettbewerbsprojekt gemäss den Anforderungen auf dem Areal umzusetzen, ein marktkonformes Angebot einzureichen und sich verpflichten, die Bebauung innerhalb des vereinbarten Zeitraums mit dem deklarierten Totalunternehmen zu realisieren. Der Bewerber tritt dabei als Bauträger auf und übernimmt gegenüber der Veranstalterin alle Verantwortlichkeiten.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Fondazione Collegio Papio,à l'attention de Thomas Radczuweit, Via delle Cappelle 1, 6612 Ascona, Suisse, Téléphone: +41 91 785 11 65, E-mail:

title: Opere da carpentiere_Nuova mensa e cucina_Collegio Papio Ascona

description: Fornitura e posa di pacchetto in legno per sottostruttura tetto a triangoli, struttura per facciata perimetrale ventilata e struttura pensilina esterna. Posa di travatura, listonatura e controlistonatura, coibentazioni, sottotetti a campi triangolari su superfici piane ed in pendenza 850mq Facciata ventilata 85 mq

eligibilityCriteria: In base ai criteri citati nella documentazione

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Projektwettbewerb «Bondo - Neugestaltung Verbauungen Bondasca und Maira und neue Verkehrsanlagen»


name: Kernkraftwerk Leibstadt AG,à l'attention de Di Raimondo Salvatore, Kernkraftwerk, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 7111, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Dichtheitsprüfungen im Rahmen des Wiederholprüfprogramms von 2013 - 2017

description: Kernkraftwerk Leibstadt AG beauftragt den Auftragnehmer mit der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Dichtheitsprüfungen im Rahmen des Wiederholprüfprogramms von 2013 bis 2017 im Kernkraftwerk Leibstadt AG

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 60
Kommerziell: 40
Technik: 60
Kommerziell: 40


name: Burgergemeinde Bern, Bahnhofplatz 2, Postfach, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: Umbau Kultur Casino Bern, BKP 213.21 Stahlkonstruktion

description: Geamtsanierung gemäss Baubeschrieb und Leistungsverzeichnis in den Ausschreibungsunterlagen. Diese Angaben haben nur informativen Charakter. Der Unternehmer kann daraus keinerlei Ansprüche ableiten.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: HSSP AG,à l'attention de Heike Dingethal, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 221 40 40, Fax: 044 221 40 41, URL www.hssp.ch

title: BKP 285 Maler- und Tapezierarbeiten

description: gem. Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Kanton St. Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste

description: Im Jahr 1989 wurde das Bibliotheksgebäude der Universität St.Gallen in Betrieb genommen. Das Gebäude wurde ursprünglich für 3 500 Studenten ausgelegt. Heute studieren in den Gebäuden der HSG rund 8 500 Personen. Der Kantonsrat hat im Jahr 2018 14,5 Mio. CHF bewilligt, damit das Bibliotheksgebäude einer Erneuerung unterzogen werden kann (keine Erweiterung). Mit den Erneuerungsarbeiten wird das Gebäude für eine weitere Nutzungsdauer von rund 20 Jahre ertüchtigt. Die Bauarbeiten erfolgen in Etappen über die nächsten drei Jahre; die Arbeiten müssen während den Semesterferien ausgeführt werden (laufender Betrieb).

title: Teilerneuerung des Bibliotheksgebäudes der Universität St. Gallen

street: Lämmlisbrunnenstrasse 54

Itten+Brechbühl AG

street: Dürrenmattstraße 24


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Le tronçon d'entretien N05 La Neuveville — Bienne-Ouest, d'une longueur de 12,7 km a besoin d'être assaini. Il est situé le long de la rive gauche du lac de Bienne dans le canton de Berne. Le présent appel d'offres relatif au domaine T/U Géomètre s'étend du PR 550.500 au PR 680.200. Dans le cadre du projet, le mandataire doit: — fournir aux mandataires des domaines T/U, T/G, K et BSA les relevés et données nécessaire concernant la topographie existante et projetée pour les phases MP à 53, — réaliser les implantations d'ouvrages nécessaires sur ordre du maître de l'ouvrage, — réaliser les relevés d'ouvrages construits enterrés ou apparents et mettre à disposition les données au format SIRS aux mandataires T/U, T/G, K et BSA.

title: N05.72 080011 — Upn.La Neuveville — Bienne-Ouest — UPlaNS La Neuveville — Bienne-Ouest Domaine T/U Géomètre (phases MP à 53) (ID 4698).

street: Place de la Gare 7

street: route des Graviers 26


name: FIRE SYSTEM SA,Rue Eugène- Marziano 22, 1227 Acacias, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: NOUVELLE COMEDIE - 1637TI - REVETEMENTS COUPE-FEU


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: Robotersystem zur automatisierten Handhabung von kleinsten Flüssigkeitsmengen

description: L’EPFL envisage l’acquisition d’un système robotique de pipetage pour sa Plateforme de Criblage Biomoléculaire (BSF) de la faculté des Sciences de la Vie. Cet équipement sera dédié à des tâches de gestion de librairies de composés chimiques et à la recherche en criblage chimique lors de tests sur des cibles biochimiques in vitro et des tests cellulaires. En ce qui concerne les besoins de l'EPFL et les objectifs scientifiques spécifiques de son laboratoire BSF, l'accent sera mis sur les domaines de recherche suivants : Développement méthodologique et mise en œuvre de l’automatisation de test de criblage. Cela comprend les opérations principales suivantes: - Automatisation de la gestion de librairies de produits chimiques - Tests de criblage primaire et secondaire in vitro et cellulaire

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

description: Le Projet général (PG) pour la construction du deuxième tunnel du Saint-Gothard «Secondo tubo San Gottardo» a été approuvé par le Conseil Fédéral en automne 2017. Le projet définitif a été publié en printemps 2018. L’objet du présent marché est: les services de géologue expert au service du maître d’ouvrage. Pendant la phase de Projet définitif et en suite, pour toute la durée des travaux d’exécution, le Géologue doit suivre et soutenir, pour compte de l’OFROU soit le bureau chargé des études, soit le maître d’ouvrage, pour tous aspects concernant la géologie et l’hydrogéologie. Le mandat concerne soit le projet de réalisation du deuxième tunnel du Saint-Gothard, soit le projet de réaménagement du raccordement du village de Airolo. Le budget pour le mandat est estimé en environ 13 000 h. Pour une description plus détaillée, voir les documents d’offre.

title: N2 Secondo tubo San Gottardo/services de géologue (géologue du maître d’ouvrage); géologue de projet pour la phase «Projet de détail» (PD) et géologue du maître d’ouvrage pour les phases de construction jusqu'à la mise en service (inclus)

street: Via C. Pellandini 2a

CSD Ingenieure AG

street: Rynächtstrasse 13


name: Delta Türsysteme AG,Route de Denges 36, 1027 Lonay, Suisse

title: Marché 34 - Portes intérieures en bois

description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m., une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Direction des systèmes d'information et de communication

title: Acquisition d'un portail de gestion de ressources humaines au sein de l'administration municipale.

street: 25 rue du Stand

SAP (Suisse) SA

street: 6 Leugenestrasse

P & I Personal & Informatik AG

street: 12 Dammstrasse


description: Mit dieser Ausschreibung werden zwei Anbieter gesucht, die in der Lage sind, für die Kantonspolizei Zürich Produkte und Dienstleistungen im Marktbereich Forensic Software und OSINT zu beschaffen und zu warten. Mit den beiden Anbietern, welche die Zuschlagskriterien am besten erfüllen, wird je ein Rahmenvertrag abgeschlossen.

title: Rahmenvertrag forensische Software und Software für OSINT Recherchen der Kantonspolizei Zürich

Kantonspolizei Zürich IT-Spezialsysteme

street: Postfach

ARINA AG

street: Tof 762


name: Armasuisse Office fédéral des systèmes d'armes, des véhicules et du matériel

street: Wankdorfstrasse 2


name: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK), Bau & Sicherheit, Wilhelm Klein-Strasse 27, 4012 Basel

title: Neubau Werkhof und Entsorgungscenter, BKP 463 Baumeisterarbeiten

description: Auf dem Gelände der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel entsteht ein neuer Werkhof. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe von bestehenden Gebäuden und dient zur Lagerung von Materialien und Entsorgungsgütern. Erstellung Baumeisterarbeiten (Betonfundamentplatte, Werkleitungserschliessung, Belagsarbeiten) für Neubau Werkhof und Entsorgungscenter.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: OCAS — Division logistique et infrastructure

description: Prestations de nettoyage pour l'OCAS.

title: Prestations de nettoyage pour l'OCAS.

description: Prestations de nettoyage pour l'OCAS.

street: 12 rue des Gares

Topnet SA

street: Rue des Mouettes 13


name: Département transport équipement et environnement (DTEE), service des routes et cours d'eau (SRCE), projet Rhône (R3)

awardCriteriaDetails:
Organisation et composition du groupement:
Références du groupement et des membres:
Aspects techniques:
Montant de l'offre:

street: avenue de France 75


name: Kempter Meile AG,à l'attention de Elmar Meile, Churfirstenstrasse 54, 9500 Wil, Suisse, E-mail:

title: Fernwirk- und Leitsystem Elektrizitäts- und Wasserversorgung

description: Parametrierung, Lieferung und Inbetriebnahmearbeiten eines Leitsystemes Elektrizitäts- und Wasserversorgung


name: Département des finances — direction des constructions

title: École de commerce de Frontenex — CFC 211.5 maçonnerie, béton armé.

description: Construction d'une école de commerce pour environ 1000 élèves sur 6 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et 4 étages), avec une surface de plancher de 18'811 m2.

street: Selon dossier d'appel d'offres K2

Claudio d'Orlando SA

street: Rue Jean-Jacques Rousseau 30


name: Pfaff-silberblau Verkehrstechnik GmbH & Co. KG,Am Silberpark 2 - 8, 86438 Kissing, Allemagne

title: Planification de la fabrication, Olten, Vérins de levage mobiles pour sous-projet E et S

description: ALLGEMEINES: In der Fabrikplanung Olten wurden verschiedene Teilprojekte definiert um die Projektziele erreichen zu können. Eines dieser Teilprojekte, TP E hat zum Ziel, die im Industriewerk Olten vorhandenen Durchgangsgeleise 1-4 für Refit-Aufträge vorzubereiten und dabei auch die Aufwärtskompatibiltät für die Instandhaltung von Gliederzügen sicher zustellen. Ein weiteres Teilprojekt, TP S befasst sich mit der Erstellung der Infrastruktur für Schlossereiarbeiten. Für beide Teilprojekte müssen Hebeböcke beschafft werden. Während die Hebeböcke für das TP S hauptsächlich für Einzelwagen verwendet werden, werden die Hebeböcke für das TP E bei Gliederzügen auch in Serie verwendet. Trotz dieses Unterschiedes sollen die Hebeböcke untereinander austauschbar sein. BESCHAFFUNGSGEGENSTAND: A. HAUPTANGEBOT Die SBB erwartet ein HAUPTANGEBOT für achtundzwanzig (28) mobile Hebeböcke zum vollständigen Anheben von Fahrzeugen (Einzelwagen und/oder Gliederzügen) um die angehobenen Fahrzeuge zu untersuchen und an oder unter ihnen zu arbeiten. Die sechs Ausführungsvarianten enthalten einen Standard- und einen spezifischen Teil gemäss Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen (technisches Pflichtenheft samt Anhänge). Die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. Vertragsunterzeichnung gültigen einschlägigen Vorschriften, Normen (v.a. EN 1493) und Regeln der EU und CH sind einzuhalten. Der Anbieter erstellt einen Verschleissteilkatalog mit den kritischen Bauteilen und den Betriebsstoffen, die wiederkehrend (mit Angabe der zeitlichen Fristen) zu tauschen sind und eine Erstbedarfsliste über die nach seiner Erfahrung vorzuhaltenden Verschleissteile (z.B. Spindelmutter, Kabel, Dichtungen etc.). Zur Minimierung der Ersatzteilbevorratung und der Austauschbarkeit der Hebebockanlagen oder des Bedienpersonals wird auf einen hohen Anteil von Gleichteilen Wert gelegt. Baugruppen, die sich in Einzelteilen unterscheiden sind im Angebot zu benennen und die Unterschiede aufzuzeigen. Von dem Prinzip der Gleichteile kann abgewichen werden, wenn technische oder wirtschaftliche Vorteile überwiegen. Die Dauer für die Verfügbarkeit Ersatzteile muss mindestens 15 Jahre nach Ablauf der Gewährleistungsfrist der letzten Anlage sein. Präventive Instandhaltungsarbeiten an den Hebeböcken für die Zeit der Gewährleistung. Instandhaltungsarbeiten an den Anlagen gemäss Ausschreibungsunterlagen für die Zeit nach der Gewährleistung (bis 15 Jahre nach erfolgreicher Abnahme der letzten Anlage, inklusive Ersatzteile gemäss Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen, Ziffer 2.2 A). Kostensätze für allfällige Regiearbeiten vor Ort. Mit dem Angebot muss eine Dokumentation geliefert werden gemäss Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen (technische Pflichtenheft samt Anhänge). B. NEBENANGEBOT Die SBB erwartet ein NEBENANGEBOT für achtundzwanzig (28) kabellose Ansteuerungen für alle Varianten der Hebeböcke im Hauptangebot sowie die für diese Anwendung spezifische Dokumentation und Baumusterprüfung gemäss Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen (technisches Pflichtenheft samt Anhänge) C. LEISTUNGEN SBB - Steckdosen für Betriebsspannung 400 V / 50 Hz, 16 und 32 A entlang der Hebeanlage bei verfahrbarem Schaltschrank. - Ungehinderter Zugang zur Anlage. - Gestellung von Hebezeugen und Arbeitsbühnen, falls notwendig. - Eine ungehinderte und durchgehende Montage und Inbetriebnahme ohne Stillstandszeiten muss ermöglicht werden. - Ebenerdiger Fussboden, Gefälle kleiner 0,5%, am Einsatzort bzw. am Ort der Krafteinleitung (Standplatz Hebebock). - Das Energieversorgungsnetz ist für den gleichzeitigen Direktanlauf aller zur Anlage gehörigen Hubmotore ausgelegt. - Beistellung des Abnahmeprotokolls D. OPTIONSRECHTE DER SBB Eine Option der freihändigen Vergabe nach Massgabe des Basisvertrages für weitere Phasen und/oder für zusätzliche Mengen und Leistungen und für eine Verlängerung des Vertrages bis zu 10 Jahren nach Vertragsunterzeichnung wird ausdrücklich vorbehalten. Die SBB behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, diese Optionen gestaffelt einzulösen bzw. den Auftrag dieser Leistungen nach Bedarf (auch nur teilweise) zu gegebener Zeit aufgrund der einschlägigen Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen anderweitig (im Wettbewerb) zu vergeben. Sowohl das Einlösen als die Aufteilung der Optionsleistungen bei einer möglichen Nachbestellung von weiteren Leistungen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Bestimmungen des Basisvertrages, einschliesslich im Vertrag vereinbarter ursprünglicher Kostengrundlage, aller Ergänzungen und Änderungen aufgrund Einlösung von Optionen / Nachbestellrechte der SBB / Leistungsänderungen, Besondere Vereinbarungen und sonstigen Vertragsänderungen und -ergänzungen gelten auch für die nachbestellten Leistungen; der Umfang der Leistungen, die Termine und die anderen Vertragspunkte werden in jedem Fall vor Inangriffnahme geklärt und auf der Grundlage eines detaillierten Angebotes in einem Nachtrag zum Vertrag schriftlich festgehalten. Die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Nachträge bei allfälliger Einlösung der Optionen gültigen einschlägigen Vorschriften, Normen und Regeln der EU und CH sind einzuhalten. E. BEZUGSBERECHTIGTE Bezugsberechtigt für die obgenannten Leistungen sind auch andere Divisionen der SBB AG und Beteiligungsgesellschaften der SBB AG. F. Die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. Vertragsunterzeichnung (bzw. Unterzeichnung der Nachträge bei allfälliger Einlösung der Optionen) gültigen einschlägigen Vorschriften, Normen und Regeln sind einzuhalten. G. Weitere Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien siehe Ziffer 3.7 der Publikation.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben::
GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN::
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
BEURTEILUNG::
1. WIRTSCHAFTLICHKEIT: 50%:
1.1 Preise: 50%:
2. QUALITÄT: 50%:
2.1 Umsetzung und Erfüllung der Anforderungen der SBB und erwartete Qualität gemäss Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen (technische Unterlagen): 25%:
2.2 Innovation für die ausgeschriebene Leistung: 10%:
2.3 Produktqualität: 5%:
2.4 Gewähr zu vorgegebenen Termineinhaltung: 5%:
2.5 Akzeptanz und Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und dessen Anhänge: 5%:
GESAMTBEWERTUNG::
Das Zuschlagskriterium 1 wird linear zwischen dem wirtschaftlich günstigsten und dem wirtschaftlich teuersten Angebot (Skalierung auf eine Kommastellen) bewertet.:
Das Zuschlagskriterium 2 wird mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastellen) bewertet.:
Bei allen Kriterien gilt eine zu erzielende Mindestnote von 3.00. Erreicht das Angebot bei diesen Kriterien die zu erzielende Mindestnote nicht, wird es nicht weiter berücksichtigt.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Führt ein Angebot zu veränderten Aufwendungen der SBB und Dritter u.a. für Arbeiten im Rahmen der Ausführung (Benutzung von Anlagen der SBB, Personal, Sicherheit, Lieferungen, Projektierung, Projektleitung usw.), werden diese Minder- oder Mehrkosten zum Vergleichbarmachen der Angebote von den offerierten Preisen abgezogen resp. aufgerechnet.:
Soweit die SBB kommerzielle, technische, vorgehensbezogene und rechtliche Vorbehalte der Anbieter akzeptiert, werden diese quantifiziert und auf die offerierten Preise aufgerechnet.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN::
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
BEURTEILUNG::
1. WIRTSCHAFTLICHKEIT: 50%:
1.1 Preise: 50%:
2. QUALITÄT: 50%:
2.1 Umsetzung und Erfüllung der Anforderungen der SBB und erwartete Qualität gemäss Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen (technische Unterlagen): 25%:
2.2 Innovation für die ausgeschriebene Leistung: 10%:
2.3 Produktqualität: 5%:
2.4 Gewähr zu vorgegebenen Termineinhaltung: 5%:
2.5 Akzeptanz und Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und dessen Anhänge: 5%:
GESAMTBEWERTUNG::
Das Zuschlagskriterium 1 wird linear zwischen dem wirtschaftlich günstigsten und dem wirtschaftlich teuersten Angebot (Skalierung auf eine Kommastellen) bewertet.:
Das Zuschlagskriterium 2 wird mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastellen) bewertet.:
Bei allen Kriterien gilt eine zu erzielende Mindestnote von 3.00. Erreicht das Angebot bei diesen Kriterien die zu erzielende Mindestnote nicht, wird es nicht weiter berücksichtigt.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Führt ein Angebot zu veränderten Aufwendungen der SBB und Dritter u.a. für Arbeiten im Rahmen der Ausführung (Benutzung von Anlagen der SBB, Personal, Sicherheit, Lieferungen, Projektierung, Projektleitung usw.), werden diese Minder- oder Mehrkosten zum Vergleichbarmachen der Angebote von den offerierten Preisen abgezogen resp. aufgerechnet.:
Soweit die SBB kommerzielle, technische, vorgehensbezogene und rechtliche Vorbehalte der Anbieter akzeptiert, werden diese quantifiziert und auf die offerierten Preise aufgerechnet.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:


description: Neubau Aussensportanlagen Leimen, Oberdiessbach. - Auftrag Nr. 20 Tiefbauarbeiten - Auftrag Nr. 21 Tiefbauarbeiten Baumeister - Auftrag Nr. 30 Sportrasen (Naturrasen) - Auftrag Nr. 40 Kunststoffrasen

eligibilityCriteria: Vollständigkeit und rechtsgültige Unterzeichnung von Angebot und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Projektorganisation, Vorgehenskonzept: 30
(- Leistungsfähigkeit, Qualität, Maschinen- und Gerätepark und Baustellenorganigramm: 15
(- Referenzen: 15
Angebotspreis: 70
Projektorganisation, Vorgehenskonzept: 30
(- Leistungsfähigkeit, Qualität, Maschinen- und Gerätepark und Baustellenorganigramm: 15
(- Referenzen: 15


name: ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Services Projekteinkauf, SEP

title: Kombizähler mit Zählerstandsgang, Smart Meter 2.1. Der Auftrag ist in 2 identische Lose aufgeteilt. ewz behält sich vor, die Lose an unterschiedliche oder an denselben Anbieter zu vergeben

description: Kombizähler mit Zählerstandsgang, Smart Meter 2.1 Der Auftrag ist in 2 identische Lose aufgeteilt. Ewz behält sich vor, die Lose an unterschiedliche oder an denselben Anbieter zu vergeben.

title: Kombizähler mit Zählerstandsgang, Smart Meter 2.1, Jahresbedarf 2017-2018, inkl. Option 2019.

description: Beschaffung von Kombizählern mit Zählerstandsgang, Smart Meter 2.1. Das Smart Metering System, mit den Komponenten Kombizähler und Gateway nutzt zur Datenübertragung eine breitbandige, TCP/IP-basierte Verbindung bis ins Haus. Diese Datenverbindung sowie der zentrale IP-Telemetrie Server sind Voraussetzung für den Einsatz dieses Systems.

street: Tramstraße 35

Semax AG

street: Riedstrasse 11


title: Vollzugszentrum Bachtel – Umbau und Erweiterung

description: Aufzugsanlagen für Personen und Güter

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Politische Gemeinde Männedorf Abteilung Liegenschaften

title: Metallbauarbeiten.

description: Ausführung in 2 Etappen mit Unterbruch von ca. 1 Jahr; Minergie-ECO.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualität:
Lehrlinge:

street: Saurenbachstraße 6


title: H3a Mulegns - Plang 2016 Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 80mm 600 t; AC 8 N 30mm 400 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: N13 Tunnel Crapteig SiSto – Los 1, Hauptlos Bau.

description: Im Rahmen der Erhöhung der Tunnelsicherheit beabsichtigt das Bundesamt für Straßen Astra in den Jahren 2018-2022 Fluchtwegabgänge für den Tunnel Crapteig zu erstellen. Bestandteile des Projektes „N13 Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig“ sind der Bau des Sicherheitsstollens (SiSto) inkl. Querverbindungen und Anschlüsse an den Tunnel, die Erstellung der Portalstationen Süd und Nord, die Zentrale Mitte und der Verbindungsstollen sowie die neuen Zentralenräume für die BSA/Lüftung des Tunnels. Nicht Bestandteil des Projektes sind Instandsetzungsmaßnahmen im Tunnel, die Erstellung der Löschwasserversorgung inkl. Hydrantenleitung, das Einziehen von Transitleitungen sowie die Ausrüstung der zusätzlichen Zentralenräume. Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Ausrüstung des SiSto und der Portalstationen mit den BSA-Einrichtungen. Der SiSto Crapteig besteht aus dem begehbaren SiSto, acht Querverbindungen (QV) an den Tunnel, einer neuen Zentrale Mitte, welche über einen Verbindungsstollen direkt an die bestehende Zentrale Mitte (CMI) angeschlossen wird, sowie den Portalstationen Süd und Nord. Die SiSto-Achse liegt rund 26 m östlich der Tunnelachse, wobei der Abstand zu den Portalen hin zunimmt. Die Portalstationen beinhalten die Schleuse und verschiedene technische Räume. Zusätzlich werden Räume für die Versorgung des Tunnels Crapteig erstellt, welche mit den SiSto-Räumen kombinierte Bauwerke bilden. Von Portal zu Portal misst der SiSto 2'036 m (exkl. QV). Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende approximative Leistungen und Mengen. ARbeiten unter TAG: — Ausbruch im Fels ca. 40 000 m3 fest; — Ausbruch im Lockergestein ca. 700 m3 fest; — Spritzbeton ca. 7 000 m3; — Anker ca. 9 000 St. Arbeiten über TAG: — Abbau Fels ca. 450 m3 fest; — Aushub Lockergestein ca. 5 100 m3 fest; — Bewehrung ca. 140 t; — Ortbeton ca. 920 m3; — Schutznetze gegen Steinschlag ca. 170 m.

Implenia Schweiz AG

street: Husacherstrasse 3


name: Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Bernd Köbke, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 30 52

title: Schulhausprovisorium, Rochadenflächen für Sek II, 8400 Winterthur

description: BKP 232-01 Starkstrominstallationen


description: Unterhaltsreinigung für Gebäude und Mietliegenschaften der Universität St. Gallen.

Universität St. Gallen (HSG) Immobilien

street: Dufourstraße 50

Honegger Holding AG

street: Bläuackerstraße 1

ISS Facility Services AG

street: Vulkanplatz 3


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Bözberg, Ursprung

description: Strassenbau Belagsabbruch 300 m2 Belag Fräsen 2‘400 m2 Aushub 1`200 m3 Fundationsschichten 1`100 m3 Randabschlüsse 260m' Belagsarbeiten Walzasphalt 780 to Beläge Beton 200m2 Kunstbauten Stützmauer 15 m' Werkleitungen Medienrohr 230 m' Öffentliche Beleuchtung 230 m' Strassenentwässerung 60 m'


title: Projet de construction d’un bâtiment scolaire, d’une salle double multisports, d’une UAPE et d'un parking souterrain

description: Le marché est un contrat d'entreprise générale (services et travaux) pour une réalisation depuis les phases 4.41 à 4.53 selon SIA. Le projet définitif est achevé et est en cours de démarche d'obtention du permis de construire. La production de chaleur et l'achat du mobilier scolaire et de salles de gymnastique (non fixe) feront l'objet d'un appel d'offres séparés et ultérieures à des entreprises spécialisées.

eligibilityCriteria: Seules les entreprises générales traditionnelles ou une entreprise de maçonnerie/béton/béton armé agissant comme entreprise générale, dont le siège social se trouve en Suisse ou dans un des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accès à leurs marchés publics, sont autorisés à participer à la procédure. L'entreprise principale (pilote) doit impérativement annoncer au dépôt de son offre les entreprises sous-traitantes ou associées en matière de gros-oeuvre 1 et les les bureaux associés ou sous-traitants réunissant les compétences d'architecture, d'ingénierie civil et d'ingénierie CVSE.


name: Comptoir Immobilier SA, département CI Conseils

description: Mandat d'architecte pour le projet «Pavillon des Jardiniers» — phase appel d'offres et réalisation.

title: Belle-Terre: projet «Pavillon des Jardiniers» — mandat d'architecte

street: Cours de Rive 7


name: Güttinger Baumanagement AG,à l'attention de Hanspeter Blunschi, Schweizerhofstrasse 14, 8750 Glarus, Suisse, Téléphone: 055 / 645 32 32, E-mail:

title: Neubau Heilpädagogisches Zentrum Glarnerland

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten BKP 211.1 Gerüstungen BKP 230 Elektroinstallation BKP 240 Heizungsinstallation BKP 244 Lüftungsinstallation BKP 250 Sanitärinstallation

eligibilityCriteria: Gemäss Allgemeine und Besondere Bedingungen der Arbeitsausschreibung


description: Fourniture d'un tracteur avec épareuse et d'un tracteur.

title: Tracteur avec épareuse et tracteur

description: Tracteur avec épareuse et tracteur

Service Unité Territoriale III

street: Rue du Léman 29

Etablissements Chappot S.A.

street: Route du Simplon 28B


name: Ecoeur frères SA, 1868 Collombey-Muraz, Suisse

name: Assyneo, à l'attention de Raphael LAROQUE,Route de Prilly 21, 1023 CRISSIER, Suisse, Téléphone: 0216715555, E-mail:

title: ASSAINISSEMENT BAT GRANDE DIXENCE CHAUFFAGE

description: Remplacement des installations de chauffage et de rafraîchissement.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,Laupenstrasse 27, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 327 93 31, E-mail:

title: Lizenzen und Wartung SAP


name: État du Valais, Service cantonal de l'informatique, Section logistique et processus

description: Wartung der Cisco Aktivkomponenten des Informatik- und Telefonnetzwerkes.

title: Wartung des Informatiknetzwerkes des Staates Wallis.

street: Avenue des Mayennets 2

SPIE ICS AG

street: Route de Denges 28e