name: OERLIKON STATIONÄR-BATTERIEN AG AESCH BL

title: FAHRZEUGBATTERIEN 18V / 180AH BIS 200AH MIT VERSCHLOSSENEN ELEMENTEN (SBB WARTUNGSFREI)

description: Selon cahier des charges technique (partie 4 de la documentation d’appel d’offres). 1.OBJET DU MARCHÉ: 1.1 Les CFF demandent une offre portant sur des batteries de véhicules, y compris transport et logistique d’élimination. 1.2 La batterie du véhicule doit répondre aux spécifications selon documentation d’appel d’offres partie 4. 1.3 Ayants droit: Les autres divisions de la SA CFF et les entreprises dans lesquelles les CFF possèdent des participations sont également autorisées à prendre part à l’appel d’offres. 2. DESCRIPTION DE LA BATTERIE 2.1 Utilisation: La batterie "batterie pour véhicules sans maintenance de type 18V2000 S4" est le type le plus utilisé aux CFF actuellement. 2.2 Batterie, contenu: Une batterie se compose des éléments suivants: - Cellules ou blocs branchés de manière que la batterie fournisse la valeur requise. La répartition entre cellules ou blocs intégrés à la batterie est laissée à l’appréciation du fournisseur. - Auge de batterie/système à une seule ou plusieurs utilisations. - Fermeture avec vis polarisées. 3. LOGISTIQUE (PRESTATION DE SERVICE) BATTERIE: Le fournisseur donne deux variantes d’offre pour la logistique (service). Détails selon cahier des charges technique, partie 4 (de la documentation d’appel d’offres). Les CFF demandent une comparaison des avantages et inconvénients des deux variantes, des points de vue économique, logistique et écologique. 4. TRANSPORT DES BATTERIES: Les batteries doivent être livrées dans un délai de 10 jours ouvrables après appel sur un des sites CFF suivants. La quantité à commander par appel est en règle générale de 8 batteries ou plus. La liste des adresses de livraison correspond à la situation actuelle, et est susceptible de modifications. 5. ADRESSES DE LIVRAISON: Les adresses de livraison doivent être reprises du cahier des charges technique partie 4, ainsi que du projet de contrat partie 3 de la documentation d’appel d’offres. Les règles légales propres à l’objet du marché, les normes d’organismes de normalisation et les règles techniques des CFF et de l’UIC (Version en vigueur au moment du dépôt des offres, de la signature du contrat (de l’avenant en cas d’exercice des droits d’option)) seront respectées. Autres détails dans les documents de soumission. 6. DROIT D'OPTION: Une OPTION POUR UNE ADJUDICATION DE GRE A GRE fondée sur le contrat de livraison initial pour des quantités et prestations supplémentaires et pour une prolongation du contrat de maximum 10 ans à partir de la date de publication sont expressément réservée. Les CFF se réservent expressément le droit, d’exercer leur droit d’option de manière échelonnée / de lancer en temps venu et au besoin un appel d’offres pour l’adjudication de ces prestations (en tout ou en partie) en concurrence sur la base des prescriptions légales en vigueur relatives aux marchés publics. Le moment de l’exercice de l’option, son objet concret et la répartition des prestations en option seront communiqués en temps utile. Les conditions du contrat initial, y compris la base financière initiale, tous les compléments et modifications générés par l’exercice de droits d’option, de commandes de nouvelles prestations, d’accords particuliers et d’autres avenants au contrat régissent également les prestations achetées en option ; l’étendue exacte des prestations, les délais et les autres points du contrat seront convenus dans tous les cas avec le début de l’exécution des engagements contractuels sur la base d’une offre écrite pour l’objet de l’option dans un avenant au contrat initial.

eligibilityCriteria: 25.07.2008 Kosten: Keine Detail gemäss Ziffer 4.5

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. QUALITÄT 60%:
1.1 Produktqualität 25% von 60%:
1.2 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss technisches Pflichtenheft (Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen) 15% von 60%:
1.3 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität 15% von 60%:
1.4 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge 5% von 60%:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT 40%:
2.1 Preise 35% von 40%:
2.2 Logistik (Dienstleistung) 5% von 40%:
GESAMTBEWERTUNG::
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
1. QUALITÄT 60%:
1.1 Produktqualität 25% von 60%:
1.2 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss technisches Pflichtenheft (Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen) 15% von 60%:
1.3 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität 15% von 60%:
1.4 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge 5% von 60%:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT 40%:
2.1 Preise 35% von 40%:
2.2 Logistik (Dienstleistung) 5% von 40%:
GESAMTBEWERTUNG::
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:


name: Mairie de Meinier, à l'attention de atelier d'architecture CLAUDE MEYLAN,14, rue François-Perréard, 1225 Chêne-Bourg, Suisse

scheme: CPV

title: 117 Campagne BERTHET

documentType: tenderNotice

description: Transformation d'une maison villageoise (bât 133) Construction d'un immeuble villageois (bât 134) et d'un garage souterrain

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


title: Expert Advisory Services Renewable Energy Integration and Smart Grid

description: The mandate entails strategic, conceptual and operational consultancies to the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) or projects supported by SECO in the energy sector. Content and objectives of the mandate, the scope of work expected from the Consultant, and the required expertise and experience under this assignment are described in the Terms of Reference (Appendix 1.) The client is the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). The services are provided to SECO, or to beneficiaries of projects supported by SECO.

eligibilityCriteria: English

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Open procedure


name: MONOD – PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Sylvain Chaubert,Avenue de Cour 32, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41216134020, E-mail:

title: MBC - Réfection annuelle des voies – Vufflens

description: Réfection annuelle des voies sur la ligne 156 (Bière-Apples-Morges) à Vufflens-le-Château, entre le km 3.588 et le km 4.860, comprenant le renouvellement des voies, le renouvellement de deux PN (Marais et Brullion), dépose et repose des PN et remise en place à l’identique (Vufflens-le-Château et Vignes), feu de demande d’arrêt halte du Marais.

eligibilityCriteria: L’adjudicateur ne prendra en considération que les offres provenant de soumissionnaires suisses ou étrangers dont le siège se trouve dans un des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d’accessibilité à leurs marchés publics, qui respectent les conditions de participation, à savoir les offres qui sont arrivées dans le délai imposé signées et datées, présentées dans la langue imposée, libellées en francs suisses, accompagnées des pièces administratives et financières dûment complétées, dans la forme et à l’adresse fixées. En cas de doute sur la recevabilité d’une offre, l’adjudicateur procédera à une vérification plus approfondie.


description: Gemäss Technischer Bericht, Submission

title: Sanierung Fluhweg

description: Gemäss Technischer Bericht, Submission

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

Einwohnergemeinde Ennetbaden

street: Grendelstraße 9


title: Neubau Sporthalle Neumatt

description: Neubau 3-fach-Sporthalle Neumatt in Strengelbach. Tiefbauarbeiten mit Baustelleninstallation, offene Wasserhaltung, gesamte Aushubarbeiten und Böschungssicherungen für das oben erwähnte Bauvorhaben.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Vschinauncha da S-chanf / Gemeinde S-chanf

title: Schlargiamaint da l'infrastructura Chauntaluf / Foura Chagnöls, etappa 2014

description: Baumeisterarbeiten Aushub 4'500 m3 Rohrleitung PE 125, 180 m Rohrleitung PE 160, 390 m Rohrleitung PE 200, 40 m Rohrleitung PE 250, 130 m Kontrollschacht 8n Abflussschacht 8n Schieberschacht 4n Beton für Rohrleitungen 160 m3 Schotter für Unterbau Strassen 1'300 m3 Strassenbauarbeiten Aushub und Abtransport 150 m3 Asphalt 400 m2 Pflastersteine 500 m2 Wildpflästerung 300 m2 Kies für Unterlage der Strasse 400 m3 Asphalt drain 800 m2 Sanitär-Arbeiten Gussleitungen G150, 60 m - Gussleitungen G 125 90 m Gussleitungen G100, 80 m Kombischieber DN 150 2 Ha PE-Rohr De 50, 300 m

eligibilityCriteria: Gemäss NPK 102D


title: Ertüchtigung Garderobengebäude und Neubau Lagergebäude im Schwimmbad Suhr

description: Ertüchtigung des bestehenden Garderobengebäudes (Holzbau) für den Winterbetrieb (Demontagen, Abbrüche, statische Verstärkungen, Dämmungen von Boden / Dach / Wand, Deckenverkleidungen, Einbau innere Trennwände). Neubau eines kleinen Lagergebäudes (ca. 20m x 3.5m) in Holzbauweise

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen, Rorschacher Strasse 95, 9007 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Kantonsspital St.Gallen: Neubau Haus 07A und Tiefgarage - SKP 233 Lieferung technische Leuchten und Lampen

description: 233071 SKP 233 Lieferung technische Leuchten und Lampen 07A-TG Lieferung von Leuchten und Lampen der technisch-funktionalen Bereiche wie Tiefgarage, Technik- und Lagerräume als aber auch der Garderobe. Das Ziel ist in diesen Bereichen eine einfache Installation mittels jeweils deckenaufgebauten wie auch abgependelten Tragschienen (ca. 4000 Lfm) zur Kabelführung und Einzelleuchten in verschiedenen Ausführungen (total ca. 1'600 Stück).


currency: CHF

documentType: awardNotice

description: Gegenstand des Vergabeverfahrens sind umfassende Leistungen in den Bereichen Planung, Bau, Lieferung & Installation sowie Betrieb & Instandhaltung für die Bereitstellung und den Betrieb der Bus-Ladeinfrastruktur für die Basler Verkehrsbetriebe an mehreren Standorten.

title: IWB, Traktionsstromversorgung BVB

mainProcurementCategory: goods

IWB Industrielle Werke Basel

street: Margarethenstrasse 40

ABB Schweiz AG

street: Bruggerstrasse 66


name: SEDELEC SA,Rue Blavignac 1, 1227 Carouge, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Alhambra - 1081TI - Installations électriques


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN, Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld, Suisse, Téléphone: 052 - 723 08 08, Fax: 052 - 723 08 09, E-mail:

title: SKP 235.21 Brandmeldeanlagen

description: Brandmeldeanlagen. Liefern und montieren von Brandmeldeanlagen. Inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


name: Hochbauamt / Baubereich D,à l'attention de Stefan Hunziker, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Universität Zürich Irchel, UZI 5, Laborneubau 5. Bauetappe

description: BKP 372.3-01 Metall-Glas-Wände LAB

awardCriteriaDetails:
Günstigstes Gesamtangebot:
Qualifikation der Schlüsselpersonen (Team):
Erstellen eines eigenen projektbezogenen Kapazitätsnachweises:
Qualitätssicherung:


name: Staatsforstbetrieb Kanton Bern,à l'attention de Michael Gloor, Schwand, 3110 Münsingen, Suisse, Téléphone: 0317201232, Fax: 0317201237, E-mail:

title: Beschaffung Forstspezialmaschine

description: Forstspezialmaschine Motor: - 4 - Zylinder Turbo Diesel Motor - Leistung mind. 170 PS / 130kwH - Russpartikelfilter (passives Regenerationssystem) Kabine: - Geprüfte Sicherheitskabine Frontschild / Heckschild: - Stabile Ausführung, geschützte Zylinder Seilwinde: - Doppeltrommelwinde mit hydraulischem Antrieb - Zugkraft untere Lage mind. 2 x 12to - Seilaufnahme mind. 2 x 150m (Seil 13mm kompaktiert) - Seilgeschwindigkeit stufenlos - Funkfernsteuerung für Winde sowie für Motor Kran: - Stabiler Kranaufbau - Reichweite mind. 8 Meter Masse und Gewichte: - Radstand max. 3'300mm - Höhe über Kabine max. 3'200mm - Gesamtbreite max. 2'650mm - Bodenfreiheit mind. 560mm - Einsatzgewicht ohne Kran max. 10 to

eligibilityCriteria: - Offerteingabe gemäss Angaben im Pflichtenheft - Einhaltung der technischen Vorgaben - Schriftliche Zusage über die Einhaltung der geforderten Lieferfrist.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Technische Ausführung: 30
Erfahrung, Beratung (Referenzen): 10
Service, Garantie (inkl. Auslieferung): 10
Preis: 50
Technische Ausführung: 30
Erfahrung, Beratung (Referenzen): 10
Service, Garantie (inkl. Auslieferung): 10


description: L'État de Genève, représenté par la Centrale commune d'achats (ci-après CCA) cherche à acquérir pour la police genevoise, des casques balistiques de protection et leurs accessoires.

title: Appel d’offres public pour l’acquisition de casques balistiques de protection et leurs accessoires

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937


title: Agrandissement du complexe école et mairie

description: Construction d'une salle communale et de locaux de sociétés, rénovation de la buvette et de la salle de gym, aménagement extérieur.

awardCriteriaDetails:
Coût des travaux:
Présentation de l'entreprise:
Références:
Service de piquet:
Protection de l'environnement:
Organisation prévue pour le chantier:

Regtec SA, succursale de Genève

street: Chemin de Bottéret 1


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

description: Sur mandat de l’État-major de l’armée Suisse (EMA), Armasuisse acquiert des casques intégraux pour motocyclistes pour le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Les casques intégraux doivent servir à équiper la troupe pour exercer les tâches liées à leur fonction. Le présent appel d’offres doit permettre à Armasuisse de conclure un contrat-cadre pour l’essayage, la fabrication, le stockage et la livraison de casques intégraux pour motocyclistes. Ces casques font partie de l’équipement personnel des militaires suisses et protègent ces derniers lorsqu'ils exercent les tâches liées à leur fonction. Le casque intégral doit protéger son porteur en cas de chute pendant toute la durée du service militaire. La visière pare-soleil du casque doit fournir une sécurité supplémentaire en protégeant le motocycliste contre le vent, la poussière et les parti-cules véhiculées par le vent.

title: Casque intégral pour motocycliste

street: Rodtmattstrasse 110

Hostettler AG Sursee

street: Haldenmattstrasse 3


title: Programme informatique TH06 Computer Based Training (CBT) Cockpit

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: ETH Zürich, Abteilung Immobilien, à l'attention de Sabine Baumgartner,Kreuzplatz 5, KPL, 8092 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Neubau Gebäudetechnik-Clusters HIF, HI-Cluster; BKP_272.5 Spezielle Metallbauarbeiten

description: Simap 18.03.2019

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Hochbau- und Planungsamt, Hochbau

title: Museum der Kulturen, BKP 411 Umgebungsarbeiten

description: Museum der Kulturen, BKP 411, Umgebungsarbeiten (Erschliessung durch Leitungen, Planien, Beläge) Aushub und Abtransport generell 200 m3 Liefern und einbauen Fundationsschicht 450 m3 Kanalisationen und Werkleitungen: Aushub 150 m3 Spriessungen 200 m2 Einfüllen 100 m3 Kanalisationsleitungen 120 m Werkleitungen 100 m Entwässerungsrinnen 40 m Kontrollschächte 12 St Stützmauern (Beton armiert) 20 m3 Beläge: Waggensteine 400 m2 Pflastersteine 200 m2 Klinkerpflästerung 530 m2 (Variante: Saibrobelag) Schleppstufenabschlüsse Klinker 240 m (Varianten: Beton, Granit, Stahl)

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Schlüsselpersonal: 40
Angebotspreis: 60
Schlüsselpersonal: 40


name: cablex AG,Rautistrasse 33, 8047 Zürich, Suisse

title: N02, 080368, VLS OT BS, VLS 2. Etappe Osttangente Basel / Lieferung und Montage Kabelanlage

description: Lieferung und Verlegen von Netz-, Steuerung-, Erdungs- und LWL-Verkabelung der neuen oder bestehenden Klemmenkästen (KK), Signalisationsmittel, Videokameras (VTV), Glatteisfrühwarnsystem (GFS) und Verkehrsdatenerfassung (VDE) sind zu erbringen. Zusätzlich müssen die KK geliefert und montiert werden. Bestehende Verkabelung, Erdungen, Schachtausrüstungen und Aggregate, welche nicht mehr benötigt werden, sind zu demontieren/entsorgen. Während der Installationsarbeiten sind Schachtaufnahmen für die Dokumentation zu erstellen. Parallel der Bauzeit ist ein 24-Stunden Pikettdienst sicher zu stellen. Hauptarbeitsgattungen: - Lieferung, Verlegung und Anschluss von: Energieversorgung-Kabelanlagen: ca. 30‘800 m, Steuerungskabel ca. 26‘500 m , vorkonfektionierte Kombikabel für Signalisationsmittel ca.7‘300 m in ca. 1‘050 Teilstücken, vorkonfektionierte Kabel für Ampeln, Blinker und Radargeräte ca. 1‘100 m in ca. 75 Teilstücken Erdungsanlage: ca. 3‘300 m Cu-Seil und T-Litzen in ca. 850 Teilstücken, LWL-Kabelanlagen: ca. 1‘200 m LWL Kabel in 4 Teillängen; Alle Kabel sind in diversen Längen und Qualitäten zu verarbeiten. Erstellen einer neuen Kabelrohranlage in der Grenzbrücke: 3 GFK-Trasse 200x80 mm je 1‘500 m Lieferung und Montage der Klemmenkästen ca. 125 Stk. in unterschiedlichen Bauformen (4 verschiedene Typen). - Demontage und Kabelauszüge diverser Kabeltypen und Längen

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 40
- Investition:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Eignung verwendeter Materialien / Komponenten;: 20
- Technische Ausführung (Technischer Bericht);: 10
- Verständlichkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Unternehmerangaben;: 10
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Fachkenntnisse und Qualifikation der Schlüsselperson;: 10
- Projektorganisation;: 5
ZK4: QM-KONZEPT;: 5
- Inbetriebnahmekonzept bzw. Ablösekonzept inkl. Risikobeurteilung mit den dazugehörigen Massnahmen:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 40
- Investition:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Eignung verwendeter Materialien / Komponenten;: 20
- Technische Ausführung (Technischer Bericht);: 10
- Verständlichkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Unternehmerangaben;: 10
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Fachkenntnisse und Qualifikation der Schlüsselperson;: 10
- Projektorganisation;: 5
ZK4: QM-KONZEPT;: 5
- Inbetriebnahmekonzept bzw. Ablösekonzept inkl. Risikobeurteilung mit den dazugehörigen Massnahmen:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Trainingsmunition.

description: Trainingsmunition für die korpsinterne Aus- und Weiterbildung der Kantonspolizei Bern. 9 mm Vollmantelgeschoss mit geschlossener Geschossspitze, schadstoffarm, muss bezüglich seiner Eigenschaften wie z.B. Flugverhalten, Handhabung, Waffentypverträglichkeit möglichst dem Verhalten der Einsatzmunition (Action 4) gleich gestellt sein. Nähere Angaben bezüglich technischer Anforderungen (Anhang 1 der Aus-schreibung Trainingsmunition) an die Munition werden den möglichen Anbietern nach vorgenommener Selektion zugestellt. Der voraussichtliche Jahresbedarf an Trainingsmunition beträgt ca. 700 000 Schuss. Die Kantonspolizei Bern behält sich zudem das Recht vor, für die Jahre 2017, 2018 und 2019 weitere Jahresmengen zu den gleichen oder günstigeren Konditionen zu beziehen. Die Berechnungsgrundlage basiert auf den Erfahrungszahlen der letzten 3 Jahre. Vorbehalten bleibt ausdrücklich die Genehmigung der Ausgaben durch das finanzkompetente Organ. Weitere Details können den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

procurementMethod: selective

Kantonspolizei Bern

street: Waisenhausplatz 32

RUAG Ammotec AG

street: Uttigenstraße 67


name: KIBAG Bauleistungen AG,Weissensteinstrasse15, 4900 Langenthal, Suisse

title: N02, 110030, LSW N2 HÜS, Lärmschutzwand Bifang - Hüssi / Baumeisterarbeiten

description: Die ca. 35jährige Lärmschutzwand Bifang - Hüssi an der Nationalstrasse N02/32 ist in einem schlechten baulichen Zustand und muss ersetzt werden. Die neue Lärmschutzwand wird mit lärmabsorbierenden Elementen aus Holz ausgeführt, als Fundation sind Mikropfähle vorgesehen. Es ist vorgesehen, die neue Lärmschutzwand vom Standstreifen der N02 aus zu bauen. Hierfür soll der Standstreifen während der Bauphase gesperrt werden. Zudem muss für den Bau die Verlegung des bestehenden AEW-Trassees erfolgen. Der ausgeschriebene Auftrag umfasst sämtliche Leistungen, welche für den Rückbau der bestehenden und zur Erstellung der neuen Lärmschutzwand nötig sind, inklusive Wiederherstellung der Geländeoberfläche. Die einzige Ausnahme bildet die Lieferung und Montage der lärmabsorbierenden Holzelemente; die Koordination mit dem Holzbauer ist Aufgabe des hier ausgeschriebenen Auftrages.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 90
Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN;: 10
Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag, Schlüsselperson, Logistikkonzept:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Projektkoordination & Bauherrenunterstützung für Projekte am & um den Bahnhof Wil

description: Die Bauherrenunterstützung (BHU) begleitet und unterstützt die Abteilungs- und Projektleitenden Stadtplanung, Verkehr, Tiefbau, Hochbau, ev. weitere in administrativen und fachlichen Belangen und steht beratend und vorausschauend zur Seite. (weitere Details siehe Leitfaden und Pflichtenheft Präqualifikation).

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


description: Achat d'un microscope confocal de type spinning disk dédié à l'imagerie confocale rapide sur échantillons dans le domaine des sciences de la vie.

title: Achat d'un microscope confocal spinning disk.

Cellular Imaging Facility

street: Rue du Bugnon 9

Nikon AG

street: Im Hanselmaa 10


name: Katholisch Stadt Zürich, Werdgässchen 26, 8036 Zürich,à l'attention de Urs Baur, Neumarkt 8, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 251 52 61, E-mail:

title: Sanierung und Innenrenovation der Kirche und des Pfarreisaals

description: Die römisch-katholische Kirchgemeinde St. Josef in Zürich veranstaltet ein Planerwahlverfahren für die Vergabe von Architekturleistungen BKP 291 für die Phasen Vorprojekt, Projektierung, Ausschreibung und Realisierung. Im Rahmen der Innenrenovation sollen die Kirche, das Untergeschoss, die Sakristei und der Pfarreisaal massvoll renoviert und die Haustechnik auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden. Gesucht wird ein Architekturbüro mit Erfahrung in Planung und Umsetzung von Bauten im sensiblen Umfeld. Die Architektin/der Architekt soll die Projektierung mit einer hohen architektonischen, bautechnischen und organisatorischen Kompetenz durchführen und das Bauvorhaben kosten- und qualitätsbewusst projektieren und realisieren. Siehe dazu die Ausschreibungsunterlagen samt Beilagen im Anhang.


name: Loyco SA,Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: Entretien des terrains de foot

description: La commune de Veyrier désire remettre sur le marché ces services d'entretien des terrains de foot. L'annexe R1 décrit en détail les prestations attendues. Le marché vise à attribuer un contrat d'une durée de 5 ans.


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, l'installation, la mise en service, la formation des utilisateurs, la maintenance, et l'évolutivité de minimum 1, maximum 2 spectromètres de masse couplés à de la chromatographie liquide destinés au centre des neurosciences psychiatriques du CHUV.

description: 2 spectromètres de masse couplés à de la chromatographie liquide pour le CHUV.

street: Chemin des falaises 1

Waters AG

street: Täfernstrasse 4


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

awardCriteriaDetails:
Selon le chiffre 3.2.2 des conditions pour l'adjudication des mandats de construction:
Prix:
Durée de construction / Programme de travail:
Qualification des personnes-clés:

street: Grüzefeldstrasse 41

Diamantbohr AG

street: Bolimattstraße 7


title: Renaturierung Emme, Altisberg (GEWISS) Km 6.392 bis Km 7.692

description: Renaturierung Emme beim Altisberg. Einseitige Aufweitung des Flussprofils mit entfernen des bestehenden Blockverbaus und Blockleitwerke zur Wie-derverwendung. Mit den entfernten Blöcken wird auf ei-ner Länge von ca. 300 m ein neuer Uferschutz, zurück-versetzt im Schachen, erstellt. Auf einer Länge von ca. 1‘400 m wird der Hochwasserschutzdamm erhöht mit dem anfallenden Aushubmaterial. Entlang des Fabrik-kanals wird mittels einer neuen Mauer aus Stahlstützen und Holzbohlen der HW-Schutz gewährleistet.

eligibilityCriteria: 09.08.2010 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 75
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Termine, Ablaufprogramm: 10
Angebotspreis: 75
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Termine, Ablaufprogramm: 10


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Umbau und Erweiterung Spital Wil; Neubau

description: Das Spital Wil wird in der ersten Etappe um ein Bürogebäude Richtung ehemaliges Personalhaus ergänzt. In der zweiten Etappe wird in dem heutigen Verwaltungsbereich eine neue Notfallstation erstellt und in der dritten Etappe der Laborbereich saniert. Parallel wird der Zufahrtsbereich etappiert umgebaut. Die Submission umfasst ca. 190 Holz-Metall Fenster und ca. 30 lFm raumhohe Verglasung für den Bürotrakt.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Verkehr

title: Gelterkinden, Hochwasserschutz Eibach Baumeisterarbeiten Wasserbau / Tiefbau

description: Hauptmengen Wasserbau (Hochwasserschutz) - Betonabbruch / Mischabbruch ca. 800 m3 - Abhumusierung ca. 200 m3 - Gelb- oder Recyclingkies Typ B ca. 1‘200 m3 - Birsschotter 32/200 ca. 500 m3 - Schroppen 100/300 ca. 250 m3 - Schwarzwaldgranit ca. 3‘000 to - Jurakalksteine (Quaderförmig) ca. 250 to - Aushubmaterial ca. 5‘750 m3 - Schalung für Ufermauern ca. 2‘230 m² - Bewehrung für Ufermauern ca. 52‘000 kg - Beton für Ufermauern ca. 1‘350 m3 Hauptmengen Neubau Brücke Balkenweg - Aushubarbeiten ca. 135 m3 - Schalung ca. 270 m2 - Bewehrung ca. 11‘900 kg - Beton ca. 95 m3 - Gussasphalt ca. 26 to - Belagsarbeiten ca. 130 to Hauptmengen Leitungsumlegung - Aushubmaterial ca. 630 m3 - Leitungsbau DN 315 – 1‘000 mm ca. 260 m1 - Normschächte ca. 13 Stk - Ortbetonschächte ca. 1 Stk - Hüllbeton ca. 75 m3 - Betonkies 0/16 ca. 20 m3 - Mergel- oder Recyclingkies 0/80 ca. 550 m3 - Belagsarbeiten ca. 150 to

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenlogistik, Baustellenorganisation: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm, Baustellenlogistik, Baustellenorganisation: 30


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Fernleitungsbau für Medienerschliessung Werkhofareal

description: Im Werkhofareal wird ein neues Energieverteil- und Rechenzentrum sowie ein neues Feuerwehrgebäude erstellt. Um deren Versorgung mit Wärme und Kälte zu gewährleisten, sind Fernwärme- und Fernkälteleitungen vom Typ KMR (Stangen und Formstücke) im bauseits erstellten Graben zu verlegen und zusammenzuschweissen. Aufgrund betrieblicher Rahmenbedingungen ist die Ausführung in mehrere Etappen unterteilt. Zwischen einzelnen Etappen kann es auch zu längeren Arbeitsunterbrüchen kommen.


name: Département des finances et de l'énergie (DFE)

title: Extension de la prison de Sion

description: Le projet consiste à construire une extension à l'ouest du complexe existant de la prison de Sion. Cette extension regroupera les fonctions de logement LMC (Loi sur les mesures de contraintes), un secteur multi-usages ainsi que des locaux de surveillance. Elle permettra également la gestion des flux entrants et sortants des véhicules de convoyage et des visiteurs LMC.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


description: Infrastruktur-Outsourcing

title: Infrastruktur-Outsourcing

description: Infrastruktur-Outsourcing

street: Mythenquai 333

Bechtle Holding Schweiz AG

street: Bahnstrasse 58/60


title: Assainissement PS de la Tranchée Verte à Boveresse

description: Assainissement et étanchement du tablier du pont, changement des joints de dilatation, construction de nouvelles bordures. Pose et dépose d'une passerelle provisoire pour piétons.

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


title: N2 EP04 Airolo-Quinto, Lot 301, tracé secteur Quinto: ouvrages de génie civil et de revêtements routiers


name: Staatskanzlei Aargau Generalsekretariat Regierungsgebäude,à l'attention de Beat Meier, Bahnhofstrasse 2, 5001 Aarau, Suisse, E-mail:

title: Ausschreibung der Postdienstleistungen für die Kantonale Verwaltung in Aarau

description: - Physische Verarbeitung von Sendungen, d.h. Abholen und Sortieren sowie Verteilen von nicht digitalisierbaren oder nicht zu digitalisierenden Sendungen. - Hybrider Posteingang (Digitale Erfassung und Weiterverarbeitung von Sendungen), als Variante - Erfassen, Bestätigen und Zustellen von eingeschriebenen Postsendungen, sofern nicht digitalisierbar oder nicht zu digitalisieren - Abholen und Aufgabe der ausgehenden Post - Einsammeln und Verteilen der internen Post - Auskunft und Beratung der internen Postkunden - Vollständiger Aufgabenbeschrieb gemäss Pflichtenheft und Anhängen.


title: Prestations de projet Systèmes IT COVID-19 Vaccinations : analyste des affaires, gestion des changements et des applications


title: Sanierung Jupiterstraße 45.

description: Gesamtplanerauftrag für die Sanierung der Liegenschaft Jupiterstraße 45. Leistungen SIA 112 (2014) 31 bis 53.

Burgergemeinde Bern Finanzverwaltung

street: Bahnhofplatz 2 / Postfach

arb Architekten AG

street: Brunnadernstraße 28


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 119, Uzwil: Brücke Kanal Gillhof

description: Baumeisterarbeiten: - Rückbau Beton und Beläge 990 t - Mikrophahl 390 m - Beton 700 m3 - Schalung 1340 m2 - Bewehrung 92 t - Brückenabdichtung 500 m2 - Gussasphalt 112 t - Walzasphalt 19 t - Geländer 100 m


description: CFC 211 — maçonnerie — construction de deux pavillons: crèche, restaurant, tennis club, local pour jeunes, panneaux solaires, aménagements extérieurs et sportifs.

description: CFC 221 — menuiseries extérieures — construction de deux pavillons: crèche, restaurant, tennis club, local pour jeunes, panneaux solaires, aménagements extérieurs et sportifs.

description: CFC 23 — installations électriques — construction de deux pavillons: crèche, restaurant, tennis club, local pour jeunes, panneaux solaires, aménagements extérieurs et sportifs.

description: CFC 242 — installations chauffage — construction de deux pavillons: crèche, restaurant, tennis club, local pour jeunes, panneaux solaires, aménagements extérieurs et sportifs.

description: CFC 244 — installations ventilation — construction de deux pavillons: crèche, restaurant, tennis club, local pour jeunes, panneaux solaires, aménagements extérieurs et sportifs.

description: CFC 25 — installations sanitaires — construction de deux pavillons: crèche, restaurant, tennis club, local pour jeunes, panneaux solaires, aménagements extérieurs et sportifs.

title: Réaménagement zone sportive et construction de deux bâtiments

description: Construction de deux pavillons: crèche, restaurant, tennis club, local pour jeunes, panneaux solaires, aménagements extérieurs et sportifs.

Commune de Troinex

street: Chemin de la Grand-Cour 8


name: Multinet Services SA,Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: CLR architectes sa,rue des vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: Trois immeubles de logements, surfaces commerciales et garages souterrains

description: Revêtements de sol en bois, parquets et plinthes


title: Renaturation du Nant d'Avril.

description: Aménagement du futur cour d'eau, soit: — Travaux de terrassement; — Réalisation de soutènement en gabion; — Création de placettes piétonnes en béton; — Regards sur canal existant du Nant d'Avril; — Chemin mixte piétons/deux roues en enrobé bitumineux, — Tube en attente pour un éventuel éclairage du cheminement.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Références du soumissionnaire:
Organisation du soumissionnaire:

EDMS SA

street: Chemin des Poteaux 10


description: Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung und einer Versicherung für klinische Versuche und Forschungsprojekte in der Humanforschung für das Kantonsspital Winterthur (KSW)

description: Haftpflichtversicherungen Kantonsspital Winterthur (KSW).

Finanzverwaltung des Kantons Zürich

street: Walcheplatz 1

Basler Versicherung AG

street: Aeschengraben 21


name: PBM Planungs- und Baumanagement AG, Glatttalstrasse 106, 8052 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Sanierung und Attraktivierung Linth-Arena Näfels - BKP 243.1 Heizungsanlagen

description: Erstellen von Heizungsinstallationen, siehe Submissionsunterlagen


name: Gemeinde Wollerau / Bezirk Höfe c/o Gemeinde Wollerau

title: Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten, Strassenbauarbeiten


name: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Südwest

title: RV 2016 Oberbau Instandhaltung Gleise und Weichen, RB Südwest, PD FBU Schweiz, alle Netzbezirke.

description: siehe Leistungsverzeichnis in den Vergabeunterlagen.

eligibilityCriteria: -Erklärung dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist. -Erklärung dass der Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen ist. -Der Bieter hat über seine Mitgliedschaft eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. -Erklärung über die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. -Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre. -Erklärung über der ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehenden technischen Ausrüstung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


description: Ausführung der Fahrleitungsarbeiten inkl. Bauleitung und Materiallieferung (gemäß Teil B Kapitel 5) für den Bau der 3 Teilprojekte, ohne Engineering.

title: 2. Teilergänzung S-Bahn Bern, Verlängerung S8 nach Bätterkinden, Fahrleitungsarbeiten

Regionalverkehr Bern-Solothurn AG

street: Tiefenaustrasse 2, Postfach

Furrer + Frey AG

street: Thunstraße 35


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Der Projektperimeter umfasst den Abschnitt N03/48 vom Anschluss Effingen bis zum Anschluss Brugg (UHKM 47.00 – UH-KM 58.00). Die Tunnels Bözberg (3 681 m), Habsburg (1 530 m) und Schinznacherfeld (450 m) der N03 wurden 1996 eröffnet. Die Tunnels entsprechen aus lüftungs- und sicherheitstechn. Sicht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und die BSA-Anlagen werden in den Jahren 2019 – 2021 erneuert. Die Arbeiten werden vollständig unter Verkehr ausgeführt. Die baulichen Anlagen sind in gutem Zustand. Es sind nur bauliche Massnahmen vorgesehen, welche für die Erneuerung der Lüftung sowie der BSA notwendig sind. Mit dem vorliegenden Mandat wird die Ingenieur- resp. Planerleistung Projektverfasser BSA und örtliche Bauleitung BSA in der Phase 5, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss (PV BSA & öBL BSA Phase 5) gesucht. Das Mandat enthält zusätzlich die Dienstleistung Sicherheitsdienst-Zutrittskontrolle (siehe auch Dokument 4.1 Aufgabenbeschreibung PV BSA und öBL BSA).

title: N03, 080342, TUBÖ TUSI, Bözbergtunnel Erhöhung Tunnelsicherheit / Ingenieur- resp. Planerleistungen Projektverfasser BSA und örtliche Bauleitung BSA in der Phase 5

description: N03, 080342, TUBÖ TUSI, tunnel de Bözberg, amélioration de la sécurité du tunnel/prestations d’ingénieur ou de mandataire pour l’élaboration du projet EES et la direction locale des travaux EES durant la phase 5.

street: Brühlstrasse 3

IUB Engineering AG

street: Belpstrasse 48


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Plan gest° parcs historiques (M164TI) Mandat d'architecte-paysagiste

description: Attribution d'un marché comprend la phase d'étude, la phase projet d'exécution et le suivi des travaux. Le montant estimé des travaux est de 3'420'000 frs HT. Les prestations d'honoraires pour l'étude du plan de gestion sont estimées à 210'000 frs HT et pour l'aménagement sont estimées à 560'000 frs HT. La Ville de Genève souhaite mandater une même équipe afin de mener à bien l'étude et les travaux pour conserver la cohérence des propositions, l'efficacité du phasage et de la coordination entre l'étude et les travaux.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Kantonsstrasse Nr. 13-4, Umfahrungsstrasse Wattwil, Flooz - Brendi Wattwil

description: Fräsflächen 24'000 m2 Deckbeläge AC 11S PmB 2'240 t Sanierung Randabschlüsse 1'170 m Schachtabdeckungen 120 St


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Rösti prêts à l'emploi.

description: Contrat-carde en vue de la livraison de 30 000 sachests Rösti prêts à l'emploi en 2012 et des options pour des livraisons subséquentes d'environ ca. 30 000 sachets Rösti prêts à l'emploi en 2013/2014/2015 et 2016.

street: Wankdorfstraße 2

KADI AG

street: Thunstettenstrasse 27


name: État de Vaud, Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), Direction générale de l'environnement (DGE), direction de l'énergie

title: Présence et conseils sur le thème de l'énergie aux visiteurs sur le stand de l'Etat de Vaud.

description: Le rôle du mandataire présent sur le stand est d'y diffuser les messages élaborés par l'État de Vaud représenté par la direction de l'énergie. L'objectif étant de promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables ainsi que les soutiens financiers proposés par l'État de Vaud dans ces domaines.

street: Chemin des Boveresses 155

Christelle Corfù

url: http://sans indication


name: Luzerner Kantonsspital,Einkauf Investitionsgüter,à l'attention de I.Reinhard, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16, Suisse, Téléphone: +41 41 205 44 05, Fax: +41 41 205 44 11, E-mail:

title: 1x Computertomographie-Anlage für die Radio-Onkologie

description: Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, Schulung und Wartung von einer CT- Anlage für alle radioonkologischen Anwendungen gem. Leistungsspektrum

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Itten+Brechbühl AG,à l'attention de René Schmid, Nordring 4A, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: 031 340 81 11, Fax: 031 340 81 12, E-mail:

title: Klinik Beau-Site, Avenir 2.0 Schänzlihalde 11, 3013 Bern

description: Betriebliche Ziele Maximalen Entflechtung der Prozesse und einer optimalen Flächennutzung in der Klinik Beau-Site. Es soll Wachstum in den Bereichen Notfallmedizin und Herzmedizin ermöglichen. Durch die geschossgleiche Anordnung des Aufwachraum und der Intermediat-Care Unit auf dem OP-Geschoss 1. UG sind Effizienzsteigerungen zu erwarten. Bauliche Ziele Folgende Abteilungen sollen angepasst werden: Erdgeschoss: Notfall, Endoskopische und Kardiologische Tagesklinik, Endoskopie. 1. Untergeschoss: Aufwachraum mit 6 Betten, Intermediate-Care Unit mit 4 Betten 2. Untergeschoss: Herzzentrum mit 2 Herzkatheterlabore mit den Nebenräumen 3. Untergeschoss: Physiotherapie Die Räume sollen den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Normen entsprechen: Brandschutz, Statik, Erdbebensicherheit, Altlasten, etc. Es sollen die zwingend notwendigen Anpassungen der bestehenden technischen Anlagen gemacht werden und die Räume sollen den Bedürfnisse der Nutzer entsprechen.


name: Office des bâtiments – service achats et contractualisation

title: Contrôles périodiques d'installations électriques selon l'OIBT

description: selon dossier d'appel d'offres

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation:

street: Selon dossier d'appel d'offre

Securelec SA

street: Avenue de la Praille 45


title: Ausbau ARA Egg-Oetwil

description: Baustelleninstallation, Aushubarbeiten, Baugrubenabschluss, Abbrucharbeiten, Ortbeton, Weisse Wanne, Maurerarbeiten, Werkleitungen, Fundationsschichten, Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Submittierende zwei verlgeichbare Objekte mit wasserdichten Betonbecken (Wannen) in den letzten 10 Jahren ausgeführt hat. Formell korrekte und inhaltliche Selbstdeklaration (Unternehmerblatt)


title: 222 Spenglerarbeiten, 224 Bedachungsarbeiten

description: Abdichtungen Spenglerarbeiten Flachdacharbeiten mit Oblichter, Dachausstieg, Begrünung


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

description: Gemäss Ausschreibungsgrundlagen.

title: Masterplan Forschungskampus - Etappe 1 Externe Bauherrenberatung und Projektsteuerung

description: Gemäss Ausschreibungsgrundlagen.

street: Überlandstrasse 129


title: Logen- und Sicherheitsdienste EDA.

description: Die Auftraggeberin sucht Fachkräfte mit Erfahrung für den Logenbetrieb und Sicherheitsdienst an 3 Gebäudestandorten mit insgesamt 4 Logen. Die Aufgaben umfassen Empfangsdienst, Zutrittskontrolle, Alarmmanagement, allg. Bürodienstleistungen. Massgeblich für die Beschreibung der Aufgaben ist das Pflichtenheft, welches mit der Einladung zur Angebotsabgabe versendet wird.

Informatik EDA, Spedition und Betrieb

street: Freiburgstraße 130

Protectas S.A.

street: Looslistraße 15


name: Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS, à l'attention de Fonction Contrats,Savoie Technolac - 13 allée du Lac de Constance, 73375 Le Bourget du Lac, France, Téléphone: +33 479685650, Fax: +33 479685683, E-mail:

title: Travaux relatifs à la gestion et à l’emploi des matériaux excavés côté France de la section transfrontalière du projet ferroviaire Lyon-Turin (chantier opérationnel 11)

description: La société TELT est le promoteur public responsable des travaux de réalisation et de la gestion de la section transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. Pour la réalisation de cette section, il sera creusé un tunnel d'un peu moins de 50 km côté France. Les travaux relatifs au présent chantier opérationnel 11 concernent la gestion des déblais et leur utilisation, notamment en granulats pour bétons et en remblais. Pour cela, les matériaux d’excavation (MATEX) doivent être caractérisés, classés, stockés, transportés et traités. Les activités de traitement des MATEX devront garantir les meilleures caractéristiques des granulats et des matériaux de remblais, l’utilisation de toutes les catégories de matériaux, et aboutir aux exigences/certifications requises (contrôle qualité des granulats). Les travaux comprennent toutes les opérations (convoyeurs, camions, trains) entre les sites de TELT et les évacuations à l'extérieur du chantier.

eligibilityCriteria: Voir l'avis de marché publié au Journal Officiel de l'Union Européenne le 4 décembre 2020 sous le n°2020/s 237-586107 et ses éventuels avis rectificatifs.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Hôpital du Valais,Spitalstrasse 7, 3900 Brig-Glis, Suisse, E-mail:

title: Spital Wallis Brig-Glis - Ausschreibung Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

description: Bulletin officiel du canton du Valais. 12.08.2022

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
Preis des eingereichten Angebots: 60
Organisation des Anbieter: 20
Objektrelevante Referenzen: 20


name: Finanzdirektion des Kantons Zürich, Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale

title: MBA Rahmenvertrag für Digitalprojektoren und Dokumentenkameras 2015-2019.

street: Räffelstraße 32

swisspro AG

street: Lindenstraße 8


name: Fondazione Collegio Papio,à l'attention de Thomas Radczuweit, Via delle Cappelle 1, 6612 Ascona, Suisse, Téléphone: +41 91 785 11 65, E-mail:

title: Opere da lattoniere_ Nuova mensa e cucina_Collegio Papio Ascona

description: Fornitura e posa di copertua in rame doppia aggraffatura, 1300 mq su piani in pendenza, verticali, orizzontali positivi e negativi

eligibilityCriteria: In base ai criteri citati nella documentazione

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Obersaxen Nebenstr. Belagsarbeiten

description: Fräsen 1'200 m2; Belag AC T 320 t; Belag AC 8 N 500 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Schiebetüren für Refit Eisenbahnfahrzeuge RABe 525.

description: Achat de 72 portes électriques vitrées pour la séparation des compartiments 1ère classe des véhicules NINA. Le compartiment 1ère classe sera déplacé de la tête du véhicule vers sa partie centrale. Des parois vitrées ainsi que des portes coulissantes vitrées seront installées, pour mieux séparer les compartiments. La paroi de séparation se trouvant sur la plateforme d'entrée est à remplacer par une nouvelle paroi vitrée comprenant une porte coulissante vitrée électrique à un seul battant. La livraison sera échelonnée et conditionnée par la durée des transformations par véhicule.

BLS AG

street: Genfergasse 11

Systemtech Schneider AG

street: Wannenweg 6


name: Tekhne SA, à l'attention de Monsieur Wolfgang Schwab,place de Cornavin 12, 1201 Genève, Suisse

title: TRAVAUX DE GENIE CIVIL

description: TRAVAUX DE GENIE CIVIL: -installations de chantier -démolitions -fouilles et canalisations -construction de la nouvelle dalle de glace avec bordure -mise en état d'un local technique -aménagement extérieure

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Pferdestallungen St. Moritz, BKP 242.00 HLS-Anlagen

description: Umbau / Sanierung Pferdesstallungen St. Moritz, BKP 242.00 HLS-Anlagen (Sammeldevi)

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Betrieb eines Covid-19 Testzentrums in Dübendorf, Vergabeerhöhung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: PKRück Lebensversicherungsgesellschaft für die betriebliche Vorsorge AG

description: Die Dienstleistung umfasst einerseits eine Rückversicherung der Risiken Tod und Invalidität basierend auf den aktuellen reglementarischen Grundlagen der PVK für sämtliche aktiven Versicherten der angeschlossenen Organisationen der PVK. Andererseits umfasst die Dienstleistung Präventionsberatungen für die angeschlossenen Organisationen und ein Case Management, welche die Interessen der PVK im Rahmen der Wiedereingliederungsmassnahmen wahrnimmt und die Geschäftsstelle bei der Bearbeitung der Leistungsfälle berät.

description: Rückversicherung der Risiken Tod und Invalidität, Case Management, Prävention.

Personalvorsorgekasse der Stadt Bern

street: Laupenstrasse 10

street: Zollikerstrasse 4


title: Beschaffung AVK Anlagen 2020 - 2023


name: Service de la géoinformation, à l'attention de Rainer Oggier,Rue du Scex 4, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: +49276062828, E-mail:

title: Premier relevé du lot 11 de Chalais


name: Service Achats, à l'attention de Gilles Devals,Route de Sainte-Croix, 1445 Vuiteboeuf, Suisse, Téléphone: +41 21 802 91 11, E-mail:

title: Travaux de génie-civil & conduites

documentType: cancellationDetails

description: Le projet concerne le turbinage des eaux de l'Arnon et porte sur la réalisation de la prise d'eau, d'un dessableur, d’une chambre avec une vanne de sécurité, d'une conduite forcée ainsi qu'un local de turbinage.

eligibilityCriteria: Français


description: Für die laufende Nachführung der amtlichen Vermessung gemäss Artikel 45 Absatz 2 der Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV), sucht die Stadt Burgdorf für die Jahre 2022 - 2025 eine Ingenieur-Geometerin bzw. einen Ingenieur-Geometer und zwei Stellvertretungen für die laufende Nachführung der amtlichen Vermessung.

title: Nachführungsgeometer

Baudirektion

street: Lyssachstrasse 92


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N09b UPlaNS Vallorbe - Essert-Pittet.

street: Place de la Gare 7

AJS ingénieurs civils SA

street: Rue de la Place d'Armes 5


title: ARA Thunersee, Ausbau PAK, BKP 211 Baumeisterarbeiten.

description: Baumeisterarbeiten (Aushub, Erstellen von wasserdichten Abwasserbecken in Ortbetonbau etc.) betreffend der Erstellung der neuen Pulveraktivkohle (PAK) Anlage zur Elimination organischer Spurenstoffe. Umfang: — PAK Pumpwerk mit 2 Becken mit je ca. 145 m³ Inhalt (komplett erdüberdeckt); — Erweiterung bestehender Elektro- und Leitungstunnel (ELT) um ca. 90 m sowie mit einem Quergang und neuer Zufahrtsrampe; — 2 Kontaktbecken mit je ca. 1 100 m³ Inhalt; — 4 neue Absetzbecken mit je ca. 2 000 m³ Inhalt; — Filtrationsanlage umfassend 8 Filterbecken, Flockungs-, Spül- und Schlammwasserbecken sowie die dazugehörigen Betriebsgebäude.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:
Qualität der angebotenen Arbeiten/Produkte:
Referenzen des Anbieters:

Gemeindeverband ARA Thunersee

street: Aarestraße 62

Marti AG Bern

street: Bernstraße 13


name: Stadt St.Gallen Hochbauamt,à l'attention de Sandra Fuchs, Neugasse 1, 9004 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 71 224 55 82, E-mail:

title: Neubau Naturmuseum St.Gallen

description: - Neubau


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

title: 150001, ASTRA EP F3, Rahmenverträge 2016-2018 für Kanal-TV-Aufnahmen Entwässerungsleitungen auf den Nationalstraßen in der Nordwest- und Zentralschweiz.

description: Mit dieser Ausschreibung werden geeignete Firmen für die Kanal-TV- Aufnahmen der Entwässerungsleitungen auf den Nationalstraßen in der Nordwest- und Zentralschweiz gesucht. Neben den Kanal-TV-Aufnahmen gehören verschiedene administrative Aufgaben (u. a. Koordination Sperrungen mit der zuständigen Gebietseinheit) zum Leistungsumfang. Es wird mit drei verschiedenen Firmen je ein entsprechender Rahmenvertrag abgeschlossen. Der Auftraggeber kann die notwendigen Leistungen nach Bedarf während der Dauer der Vertragslaufzeit 2016-2018 abrufen. Die Berücksichtigung der drei Vertragspartner erfolgt nach den untenstehenden Bestimmungen. Die Vergabe erfolgt losweise (3 Lose). Ein Anbieter erhält maximal ein Los. Das Los 1 umfasst 50 %, Los 2 30 % und Los 3 20 % des ausgeschriebenen Leistungsumfangs. Der Zuschlag erfolgt dabei aufgrund der Gesamtwirtschaftlichkeit des Angebotes, d.h. Los 1 geht an den Anbieter mit der besten Gesamtwirtschaftlichkeit, Los 2 an den Anbieter mit der zweitbesten und Los 3 an den Anbieter mit der drittbesten Gesamtwirtschaftlichkeit. Bestimmungen für die Berücksichtigung der drei Anbieter: Die Bestellung (Auslösen der einzelnen Aufträge) erfolgt im Kaskaden-Modell. Dieses sieht vor, die konkreten Bestellungen an die Anbieter entsprechend ihrer Rangfolge auszulösen. Die konkrete Auftragsvergabe, erfolgt in der Regel vorrangig an den Zuschlagsempfänger des Loses 1. Sollte dieser seine zugeteilte Leistungsgrenze erreichet haben und somit den Auftrag nicht durchführen können, geht der Auftrag an den Zuschlagsempfänger des Loses 2. Sollte auch dieser nicht leisten können geht der Auftrag an den Zuschlagsempfänger des Loses 3. Im Einzelfall kann vom Kaskaden-Modell abgewichen werden; insbesondere, wenn aufgrund des räumlichen Bezuges und/oder Vorkenntnisse und/oder der Einsatzbereitschaft bzw. Verfügbarkeit ein anderer Zuschlagsempfänger als das wirtschaftlich günstigste Angebot zu beurteilen ist.

street: Brühlstrasse 3

KRT Kanal-Service AG

street: Allmend 41


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

description: Im Rahmen der Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) Bülach in 2017 wurde eine neue hydraulische Berechnung des Abwassernetzes von Bülach durchgeführt. Der eingedolte Sechtbach im Bereich der Bülacher Altstadt weist eine zu geringe Kapazität auf; er genügt im Hochwasserfall nicht. Mit dem vorliegenden Projekt soll die Kapazität der heutigen Eindolung des Sechtbachs sowie des Hauptsammelkanals erhöht werden. Das vorliegende Projekt wird aufgrund der durch das Tiefbauamt Kanton Zürich vorgesehenen Umgestaltung am Knoten Schaffhauser-/ Winterthurerstraße ausgelöst. Ziel ist eine abgestimmte Abwicklung der Projekte. Der Hauptsammelkanal Innenstadt, Schaffhauser-/Poststraße, weist eine zu geringe Abflusskapazität auf. Die Arbeiten sind unter Betrieb zu planen.

title: Bülach, Ingenieurdienstleistungen: Grosskalibrige Kanäle Schaffhauser-/Poststraße

street: Forchstraße 395

F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer

street: Grünhaldenstraße 6


title: Neugestaltung Dorfplatz Glis & Anpassung T9 im Zentrum von Glis

description: Das Projekt "Neugestaltung Dorfplatz Glis & Anpassung der T9 im Zentrum von Glis" beinhaltet folgende Massnahmen: -Abbruch von vorhandenen Umgebungs- und Gestaltungselementen -Erneuerung des Strassenoberbaus inkl. Trottoir -Erneuerung der Oberflächenwasserleitungen -Erneuerung der Beleuchtung -Anpassung von bestehenden Schächten, Erstellen von neuen Schächten (Oberflächenwasser, Kabelschächte) -Werkleitungen für die Energieversorgung (Leerrohr für die Gemeinde) -Installation einer neuen Berieselungsleitung -Ersatz des Baumbestandes -Erneuerung der Trinkwasserleitung und der Hydranten -Neugestaltung der Fahrbahnoberfläche (abschnittsweise Pflästerung)

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Tiefbauamt Basel-Landschaft, Kantonsstrassen Kreis 2

title: Oberwil, Korrektion linksufrige Birsigtalstrasse, Binningerstrasse / Tiefbauarbeiten

description: Hauptmengen: - Beläge abfräsen ca. 3‘350 m3 - Beläge abbrechen ca. 725 m3 - Kofferung erneuern ca. 800 m3 - Kofferung anpassen ca. 200 m3 - Rohplanie erstellen ca. 11‘500 m2 - Planie für Beläge ca. 12‘500 m2 - Neue Sammler / Einläufe ca. 60 Stk - Neue Kandelaberfundamente ca. 30 Stk - Neue Randabschlüsse ca. 2‘850 m1 - Neue Beläge ca. 4‘850 to - Betonplatten Bushaltestellen ca. 425 m3 - Leerrohre EBM / Tel / Bel. ca. 5‘250 m1 - Graben für neue Wasserleitung ca. 75 m3

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 80
ZK 2: Bauprogramm: 20
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 80
ZK 2: Bauprogramm: 20


name: Lienhard Partner Bauherrenberatung AG, Guyerweg 2, 8105 Regensdorf-Watt, Suisse

title: Sanierung und Erweiterung Schulanlage Chrüzächer, Regensdorf - Generalplaner-Ausschreibung

description: Planerleistungen nach Norm SIA 102, 103 und 108 (Ausgabe 2014) für die SIA-Leistungsphasen 31 Vorprojekt bis 53 Inbetriebnahme, Abschluss.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Hochbauamt

title: Brunnmattschulhaus Basel, Gesamtsanierung Aussentüren und Eingangsverglasungen


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern Amt für Geoinformation

title: Arbeitsvorbereitung der periodischen Nachführung 2017 der amtlichen Vermessung im Kanton Bern

description: Arbeitsvorbereitung der Periodische Nachführung 2017: Feststellung der Veränderungen der Informationsebenen Bodenbedeckung und Einzelobjekte seit der ersten Etappe der periodischen Nachführung im Jahr 2007 und 2008.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.


title: Unterhaltsstützpunkt Zernez / BKP 172 Baugrubensicherung, BKP 201 Baugrubenaushub

description: Sämtliche Mengenangaben sind in der Ausschreibung in den Positionen aufgeführt. Ca. 14'500 m3 Aushub; 1'200 m2 Baugrubensicherung; 110 Stück Verankerungen.


Armasuisse

street: Wankdorfstrasse 2

General Motors (Suisse) SA

street: Stelzenstrasse 4


description: Gegenstand der Ausschreibung ist die Beschaffung einer Rekrutierungslösung als SaaS und die damit verbundenen Wartungs-und Supportleistungen. Diese Lösung soll nebst den üblichen Funktionen des Rekrutierungsprozesses auch weiterführende Anforderungen abdecken. Die SBB erwartet, dass der Anbieter weiterführende Leistungen zum Produkt, die im Zusammenhang mit einer Implementation der SaaS stehen, anbieten kann. Der Umfang der zu erbringenden Basis- und optionalen Leistungen wird in Leistungspaketen (LP) unterteilt und gliedert sich wie folgt: Basisleistung in Bezug auf die SaaS, LP1: SaaS, Support, Release Management, Dokumentation und Wartung/Betrieb, Optionale Leistungen verbunden mit der Implementierung der SaaS: LP2: Detailkonzept inkl. Prototyp, LP3: Konfiguration, Integration und Hypercare-Support, LP4: Dokumentation und Schulung, LP5: Erweiterungen. Mit der Abnahme des LP2 erfolgt die Aktivierbarkeit der Optionen LP3 bis LP4. Das LP5 wird nur bei konkretem Bedarf aktiviert.

title: Sourcing, Recruiting & Talents – SaaS.

description: Gegenstand der Ausschreibung ist die Beschaffung einer Rekrutierungslösung als SaaS und die damit verbundenen Wartungs-und Supportleistungen. Diese Lösung soll nebst den üblichen Funktionen des Rekrutierungsprozesses auch weiterführende Anforderungen abdecken. Die SBB erwartet, dass der Anbieter weiterführende Leistungen zum Produkt, die im Zusammenhang mit einer Implementation der SaaS stehen, anbieten kann. Der Umfang der zu erbringenden Basis- und optionalen Leistungen wird in Leistungspaketen (LP) unterteilt und gliedert sich wie folgt: Basisleistung in Bezug auf die SaaS LP1: SaaS, Support, Release Management, Dokumentation und Wartung/Betrieb, Optionale Leistungen verbunden mit der Implementierung der SaaS: LP2: Detailkonzept inkl. Prototyp, LP3: Konfiguration, Integration und Hypercare-Support, LP4: Dokumentation und Schulung, LP5: Erweiterungen. Mit der Abnahme des LP2 erfolgt die Aktivierbarkeit der Optionen LP3 bis LP4. Das LP5 wird nur bei konkretem Bedarf aktiviert.

SBB Informatik

street: Lindenhofstraße 1, Worblaufen

SAP (Schweiz) AG

street: Leugenestraße 6


name: FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften,à l'attention de Jennifer Abderhalden, Rosenbergstrasse 59, 9001 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Ausschreibung der Postdienste der FHS St.Gallen

description: Erbringung von Postdienstlelstungen gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: keine


name: ARGE Marti AG / R. Wirz AG / c/o Marti AG Pratteln

name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Kantonsstrassen Kreis 1

title: Bottmingen Oberwilerstrasse, Erneuerung Fahrbahn, Trottoir und Bushaltestellen Tiefbauarbeiten

description: - Abbruch Beläge ca. 1‘300 m3 - Kofferung ca. 3‘750 m3 - Neue Sammler / Einläufe ca. 35 Stk - Neue Kandelaberfundamente ca. 30 Stk - Neue Randabschlüsse ca. 2‘000 m1 - Neue Beläge (ACF,ACT,AC,MR8) ca. 2‘700 to - Leerrohre EBM/Swisscom/LSA ca. 500 m1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 70
ZK 2: Bauprogramm: 30


title: Sanierung Primarschulhaus Lindenhof

description: Planersubmission für Projektierung, Ausschreibung und Realisierung der Sanierung des Primarschulhauses Lindenhof

eligibilityCriteria: Gemäss Leitfaden Ziff. 3.2


description: KV Zürich schreibt die Leistungen für die Unterhaltsreinigung für drei Objekte (Schulhäuser) in der Stadt Zürich aus. Die Reinigungsleistungen sind aktuell auf zwei Provider verteilt und sollen neu an einen Provider vergeben werden. Ausgeschrieben wird ein Paket über alle Reinigungsleistungen hinweg. Die operative Mandatsübernahme erfolgt frühestens per 1Juli 2018.

title: Reinigungsausschreibung Kaufmännischer Verband Zürich

pom+Consulting AG

street: Technoparkstrasse 1

mr. clean facility solutions ag

street: Zweierstrasse 45


name: BLS AG, à l'attention de Martin Lehmann,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: ZUB 262 V15 Materialbeschaffung


title: Kantonsspital St.Gallen KSSG: Neubau Haus 07A & Haus 07B, SKP 942 Signaletik Aussenbereich

description: 942071 SKP 942 Signaletik Aussenbereich 07A-07B, H4J. Herstellung, Lieferung und Montage von Signaletikelemente für die Aussenanlagen der Häuser 07A, 07B auf dem Areal des Kantonsspital St.Gallen. Bei den zu erbringenden Leistungen handelt es sich um analoge Signaletikmassnahmen. Die Massnahmen sind in den Aussenanlagen und an den Fassaden zu erbringen. Die Leistungen beziehen sich sowohl auf die konstruktive wie auf die grafischen Umsetzung der Signaletik inkl. deren Gründung. Bei den Massnahmen im Aussenraum handelt es sich um freistehende in Teilen selbstleuchtende Elemente in Aluminium-/Acrylglaskonstruktion mit Fronten in Folientechnik und Digitaldruck und Fertigbetonelementen für die Sockelkonstruktionen


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N03/56,60,64 Wollishofen-Reichenburg (-Tuggen), rénovation du revêtement de la N03 2014

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Hagedorn AG

street: Rainstrasse 4


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Nest Aushub

description: Siehe Formular Vorspann C4

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Termine: 20
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Preis: 50
Termine: 20
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Dominique André,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, E-mail:

title: Prévention du Péril Animalier

description: Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne les missions, prestations et spécifications à prendre en compte pour la réalisation des services de Prévention du Péril Animalier (PPA) et de suivi environemental de Genève Aéroport, ci-après Unité PPA. Les prestations commenceront le 1 décembre 2019 pour une durée de 5 ans, renouvelable deux fois 12 mois.


title: HWS Parfannabach, Weisstannerstrasse, Mels

description: Neubau Strassenbelag ca. 3'500 m2 Einlaufbauwerke Stk 2 Bituminöser Belag 1'100 to. Fundation 550 m3 Aushub 1'700 m3

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Allg. Schreinerarbeiten: WC-Trennwände

description: WC Trennwände: Liefern und Montieren von WC Trennwänden aus Holzwerkstoffen


name: Lauber Iwisa AG,Kehrstrasse 14, 3904 Naters, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: (b1112-3) Neubau der Zollanlage in der Gewerbezone der Stadtgemeinde Brig-Glis.


name: Steiner Hutmacher Bauleitung AG,à l'attention de Matthias Steiner, Stampfenbachstrasse 38, 8006 Zürich, Suisse

title: Fugenlose Bodenbeläge, Unterlagsböden

description: Es werden 152 Alterswohnungen und Räume dazugehörige Nebennutzungen sowie eine Kindertagesstätte mit dem Energiestandard Minergie-P erstellt. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Etappen zu je ca. 75 Wohnungen.

eligibilityCriteria: aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Fernwärme Luzern AG c/o ewl energie wasser luzern,à l'attention de Willy Zemp, Industriestrasse 6, 6002 Luzern, Suisse

title: Realisierung Fernwärmetransportleitung Perlen - Emmen

description: Planerleistungen SIA-Phasen 32 bis 53 für die Fernwärmetransportleitung von Perlen / Renergia nach Emmen / Meierhöfli


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

description: Ziel dieses Projekts ist es, das ASTRA zu befähigen, eine rasche Beurteilung der Situation nach einer Anlagenstörung durchzuführen und die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs und der Verfügbarkeit der Nationalstraßen festlegen zu können. Daher soll gemäß der RL 16050 „Operative Sicherheit Betrieb“, Kap. 4 Sicherheitsunterlagen, Teil 2 „Betriebskonzept“ pro Tunnel-Objekt der Filiale Winterthur ein Betriebskonzept mit allen relevanten Daten und Informationen erstellt werden. Erarbeitung Betriebskonzepte aller Tunnelobjekte der Filiale Winterthur in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. Details siehe Pflichtenheft.

title: 080092 EP F4, Betriebskonzept Straßentunnel Filiale Winterthur.

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

IG BeST c/o ILF Beratende Ingenieure AG

street: Badenerstraße 816


Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39

Bourgoz Paysages SA

street: Chemin de Ochettaz 2


title: 746.00 Safien Platz - Safien Thalkirch Belagsarbeiten

description: Belag fräsen 650 m2; Fundationsmaterial 150 m3; AC T 16 N 515 t; AC T 11 N 225 t; Belagsaufbruch 80 t;


name: Energie Wasser Bern, à l'attention de CC WTO,Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 32 31, E-mail:

title: Le projet comprend la construction d'un nouveau tracé de chauffage à distance dans l'Untermattweg à partir du réseau existant jusqu'à environ l'immeuble Untermattweg 22. En outre, le projet comprend l'assainissement et l'extension de la conduite de gaz ainsi que des tracés d'eau et d'électricité, y compris les raccordements au réseau (raccordements domestiques).

description: Das Projekt beinhaltet den Bau eines neuen Fernwärmetrassees im Untermattweg ab dem bis dahin bestehenden Netz ca. bei Liegenschaft Untermattweg 22. Des Weiteren beinhaltet das Projekt die Sanierung und Ausbau der Gasleitung sowie von Wasser- und Elektrotrassen inkl. Netzanschlüssen (Hausanschlüssen)

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen und die Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Gesamtpreis exkl. MWST: 60
ZK 2: Referenzen, Erfahrung und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 25
ZK 3: Auftragsanalyse und Ressourcenplanung, Koordination mit Dritten, unter Einhaltung des vorgesehenen Bauprogramms: 15


name: AF TOSCANO SA, succursale de Delémont, à l'attention de Monsieur Dany Kottelat,Rue du 24-Septembre 11, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: 032 421 10 20, E-mail:

title: Raccordement chemin de Bellevoie - rue de l'Avenir Aménagement routier et restauration pont sur la Sorne

description: Tracé routier : - Excavations : 720 m3 - Remblais et couches de fondation : 800 m3 - Revêtements bitumineux : 510 to - Pavés et bordures : 730 m' - Gaines de protection pour câbles HDPE : 260 m' - Collecteur eaux de chaussée DN 250 mm : 100 m' Restauration du pont : - Hydrodémolition, grenaillage : 400 m2 - Reprofilage et ragréage : 400 m2 - Etanchéité LBP : 400 m2 - Revêtements MA : 70 to - Béton fondation et dalles de transition : 60 m3 - Coffrage fondation et dalles de transition : 85 m2 - Armature : 6'000 kg

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Schule Volketswil,à l'attention de Peter Heydle, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil, Suisse, Téléphone: 0041449102222, Fax: 0041449102223, E-mail:

title: BKP 228 Sonnenschutz

description: Bestehendes Schulgebäude, Erweiterung der Schulanlage mit 3 Klassenzimmern, Ausbau Dachgeschoss, Gesamtsanierung. Der Sonnenschutz der Unterrichtsräume wird durch neue, motorisierte Ausstellmarkisen aus Stoff gebildet.


name: Techdata SA,Route des Acacias25, 1227 Les Acacias, Suisse

title: Assistance au Maître de l'Ouvrage (contrat AMO) / Voie Verte d'Agglomération (VVA)

description: Le prestataire assistera le MO dans le pilotage et la coordination des mesures de la Voie verte d'agglomération (VVA). Il s’engage à fournir au MO une gestion adéquate des délais et des coûts. Sans se substituer à l'auteur du projet, il doit apporter au MO un support efficace tout au long de son activité. Il capitalisera l'information (déjà récoltée en grande partie par le MO) sur les projets tiers (gares, haltes ou interfaces multimodales, voies vertes connectées, projets immobiliers). Il proposera une organisation de projet propre à assurer le déploiement du projet de VVA. Cette organisation devra s'insérer dans le dispositif existant au niveau du Canton et des communes.


name: Berner Oberland-Bahnen AG / Wengernalpbahn AG

title: Neugestaltung Bahnhof Lauterbrunnen.

description: Ausgangslage: Der Bahnhof Lauterbrunnen wird von der BOB und der WAB für Personenverkehr und Güterumschlag genutzt. Mit der Umsetzung des Projekts sollen die Kapazität und Leistungsfähigkeit des Bahnhofs auf die zukünftige Entwicklung angepasst, der Ausbaustandard sowie die Sicherheit der Reisenden erhöht und das Behindertengleichstellungsgesetz realisiert werden. Projektumfang: Die Umgestaltung des Bahnhofs Lauterbrunnen umfasst folgende wesentlichen Bauteile: - Umgestaltung / Optimierung der Gleisanlagen der BOB und der WAB, mit Neubau / Anpassung des Unter- und Oberbaus - Errichtung einer neuen Verbindung zwischen Bahnhofplatz und Parkhaus und den Perrons mittels Personenunterführung mit Treppenaufgängen und Personenaufzügen auf alle drei Perrons - Verbreiterung des Perrons zum Gleis neu Nr. 4 der WAB mit neuer Erschliessung ab der bestehenden PU mittels Rampe; Anpassung der Stützmauer. - Erhöhung und Verlängerung der Perronkanten - Neubau / Anpassung der Fahrleitungs- und Kabelanlage - Neubau der Trafo-Station - Verlängerung des Auszugsgleises Nr. 57 - Bau einer Nagelwand bei Verlängerung des Auszugsgleises Nr. 57 - Überdachung von Teilen der Gleise 48, 49 sowie Auszugsgleis 57 - Neubau / Anpassung von Serviceanlagen (Technikraum, Dienstzugänge, Rampen) - Rückbauten.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Preis: 60
Z2: Bauablauf und Baulogistik: 20
Z3: Qualifikation des Schlüsselpersonals: 10
Z4: Einhaltung der geforderten Qualität: 10
Z1: Preis: 60
Z2: Bauablauf und Baulogistik: 20
Z3: Qualifikation des Schlüsselpersonals: 10
Z4: Einhaltung der geforderten Qualität: 10


title: Temporärer Schulraum Sandgrueb, Pfäffikon ZH

description: Erstellung von temporärem Schulraum in Modulbauweise (Modulbauten, Container, etc.) Modulbauten / Raumzellen: 62 Elemente 8.0 x 3.0 x 3.1 Meter (L / B / H) 12 Schulzimmer / Garderoben / WC / Technikräume, 6 Gruppenräume, Lehrerzimmer, Büro, Kopierraum Schlüsselfertig ausgebaut gemäss Leistungsbeschrieb.

eligibilityCriteria: sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis:
Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit (Einfache De- und Wiedermontage der Modulelemente/Modulzellen):
Qualität der Materialien und der Ausführung gemäss Referenzen inkl. Erfüllung der technischen Vorgaben und Anforderungen:
Termine (Kapazität der Unternehmung):
Preis:
Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit (Einfache De- und Wiedermontage der Modulelemente/Modulzellen):
Qualität der Materialien und der Ausführung gemäss Referenzen inkl. Erfüllung der technischen Vorgaben und Anforderungen:
Termine (Kapazität der Unternehmung):


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

description: Beschaffung standardisiertes Büromobiliar.

description: Rollladenschränke, Korpusse, Caddies, Hängeregisterschränke, Rückenmöbel.

description: Lifttische, Arbeitstische,Besprechungstische.

street: Reiterstrasse 11

Büro Bischof Bern AG

street: Länggass-Straße 21

Büro Keller AG

street: Freiburgstraße 562

Waldmann Lichttechnik GmbH

street: Benkenstraße 57

Witzig The Office Company AG

street: Waldeggstraße 41


name: Oosphère SARL,Route des Jeunes 9, 1227 GENEVE Les Acacias, Suisse

name: Office cantonal des Systèmes d'Information et du Numérique (OCSIN)

title: Attribution d'un poste externe pour l'OCSIN (LSE 2019-03)

description: Les profils recherchés, le prix maximum par jour et par personne sont les suivants : • 1 Développeur Power-Builder senior (réf. 19-03-5947-001)CHF HT 888/jour; • 1 Scrum master et coordinateur confirmé (réf. 19-03-5947-002)CHF HT 950/jour. Les compétences obligatoires figurant dans la description de profil sont considérées comme des critères impératifs, si bien que l’absence de l’une d’entre elles pourra conduire à la décision d’exclure de la procédure le candidat proposé. Il est exclu de proposer des personnes dont le curriculum vitae se distinguerait du descriptif de poste annexé quant à ces compétences obligatoires. En cas de surqualification du profil, le tarif maximum indiqué pour le poste reste inchangé ; en outre, la surqualification n’est pas considérée comme un plus, et pourra même être considérée selon les cas comme pénalisante.


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Duri Deflorin, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 77 23, Fax: 044 / 645 77 95, E-mail:

title: Mittelkehrsaugmaschinen

description: 5 Mittelkehrsaugmaschinen, lieferbar in Tranchen zu je einem Stück während den Jahren 2011 bis 2015. Optional behält sich die ausschreibende Stelle vor, in den Jahren 2012 bis 2015 je eine zweite Mittelkehrsaugmaschine zu beschaffen.


title: Wohnen im Weingarten

description: Unterlagsböden zementös

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien oder andere


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

title: Energieverbund Seefeld Zürich, Wärmepumpenanlage

description: ewz betreibt in Zürich im Seefeld einen Seewasserverbund mit Zwischenkreis. Das Medium im Zwischenkreis ist Wasser H2O. Am Zwischenkreis sind bereits heute diverse Objekte angeschlossen. Als zusätzliches Objekt kommt nun die Energiezentrale im Schulhaus Riesbach hinzu, ab welcher ein warmer Wärmeverbund die Liegenschaften im Quartier mit Wärme versorgen soll.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Preis, Life Cycle Cost: 55
Referenzen: 15
Qualität, Service: 15
Termine: 15
Erläuterungen: Die Preisspanne wird aufgrund der erwarteten Preise auf 50% festgelegt.:


name: CIIP - UMER-FP, à l'attention de Christine Furter,Faubourg de l'Hôpital 68, 2002 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 0041 32 889 69 53, Fax: 0041 32 889 69 73, E-mail:

title: Conception, développement, déploiement, documentation et maintenance d'une plateforme numérique

eligibilityCriteria: Conditions A1 à A8 du cahier de soumission publié. Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: H417b Stützkonstruktion Bualet Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Abtrag/Aushub 370 m3; Spritzbeton 240 m2; Anker ungespannt 52 St; Beton 100 m3; AC TD 16 165 t; AC T 22 240 t;


name: Einwohnergemeinde Adligenswil Immobilien, CH-6043 Adligenswil

title: Sanierungen Unterstationen Heizung und Sanitär-BWW-Anlagen

description: Bei den Gemeindebauten in Adligenswil werden die Unterstationen Heizung, sowie punktuell die BWW-Anlagen und punktuell die Lüftungsanlagen saniert. Für die Unterstationen gelten die Bereiche Dottenberghalle, Dorfschulhaus 2 und Zentrum Teufmatt. Die Schnittstellen und der effektive Umfang ist im jeweiligen Kapitel respektive im Leistungsverzeichnis definiert. Die vorliegende Submission enthält die Gewerke Heizung und Sanitär (BWW-Anlagen), sowie der jeweils dazugehörige MSR-Anteil.

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Qualität: 20
Termin: 15


name: Widmann Frölich architectes eaug,p.a. M Architecture Sàrl, 7 rue du Beulet, 1203 Genève, Suisse, Téléphone: 022 786 47 90, Fax: 022 786 47 89, E-mail:

title: Extension du Collège de l'Esplanade

description: Travaux de menuiserie intérieure, agencement et portes

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Comme l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Sanierung Guggimoosstrasse

description: Sanierung Guggimoosstrasse mit Ersatz Wasserleitung und Erweiterung Abwasserleitung und Elektrorohranlage. Hauptkubaturen: Abbruch Strassenbelag: 2800 m2 Aushubarbeiten: 1900 m3 Grabensicherung: 2600 m2 Abwasserleitung: 340 m Wasserleitung: 300 m Rohrblock: 260 m Strassenbelag: 750 t

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Arnold AG,Vorstadt 20, 3380 Wangen a.A., Suisse

title: N03, 130032, NTBS SIG, remplacement des boîtes à feux, tangente nord de Bâle / lot 002 signaux et saisie des données de trafic (nord/sud)


name: Implenia Schweiz AG,Chemin de l'Echo 1, 1213 Onex, Suisse

name: Services Techniques de la Commune de Versoix, à l'attention de M. Michel Armand-Ugon,Route de Suisse 18, 1290 Versoix, Suisse, Téléphone: 0227756628, E-mail:

title: Construction de collecteurs séparatifs EU/EC, travaux SIG et aménagement routiers

description: Construction de collecteurs EC et EU Pose de deux conduites de refoulement EU Travaux SIG EAU et ELEC Aménagement de surface

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Verkehrsdienst Innenstadt Thun

description: Verkehrsdienst in der Innenstadt Thun gemäss Leistungsverzeichnis/Leistungsbeschreibung.


name: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG,Route du Mont Carmel 2, 1762 Givisiez, Suisse

name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA,Rue Louis-d'Affry 2, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026/351 02 00, Fax: 026/351 02 90, E-mail:

title: Assurance casco des machines en faveur des transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA

description: Renouvellement de l'assurance casco des machines en faveur des transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Projektwettbewerb Heuteil Bad Ragaz, Neubau Mehrfamilienhäuser


name: Centro sistemi informativi, via Carlo Salvioni 12a, 6500 Bellinzona, Suisse

title: 116 – Concorso per la fornitura del servizio di scansione delle dichiarazioni d'imposta per la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

description: Servizio di scansione delle dichiarazioni d'imposta per la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino

eligibilityCriteria: Sono applicate le condizioni generali per le prestazioni TIC, edizione gennaio 2015, della Conferenza svizzera sull’informatica. Consorzio – subappalto È ammesso il consorzio fra al massimo due ditte. In questo caso, una delle ditte consorziate deve fungere da capofila. Le ditte consorziate non possono fungere da subappaltatore pena l’annullamento di entrambe le offerte. Se adeguatamente giustificato e documentato, il subappalto è autorizzato solo per gli aspetti di consulenza/sviluppo software, di archiviazione e di trasporto dei documenti. In tal caso, conformemente all'articolo 36 del RLCPubb/CIAP, la ditta offerente deve indicare un solo nominativo per singolo ambito subappaltato (uno per consulenza/sviluppo software, uno per archiviazione e uno per trasporto). La ditta subappaltante può collaborare con più offerenti.


name: Coutaz SA,ZI Ile d'Epines, cp 96, 1890 St-Maurice, Suisse

name: Bonnard Woeffray architectes FAS SIA, à l'attention de Arnaud Zehnder,Clos Donroux 1, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, Fax: 024 472 29 71, E-mail:

title: Caad_centre d’accueil pour adultes en difficulté construction d'un nouveau centre_saxon

description: les marchés concernent une soumission comprenant les cfc suivants: 240 installations de chauffage

eligibilityCriteria: Cet appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires respectant les conditions du dossier d'appel d'offres et ses annexes sous peine de voir son offre non recevable.


title: Erweiterung Schulhaus und Aula Altikofen

description: Lieferung und Montage von neuen Holz-Metallfenstern beim neuen Schulhaus.


currency: EUR

name: Horváth & Partner AG, Management Consultants

name: Office fédéral de la santé publique - OFSP, division gestion des ressources section planification, controlling et instruments organisationnels

awardCriteriaDetails: La société Horváth & Partner possède un véritable savoir-faire et une expérience reconnue dans la planification et le controlling ainsi que dans la mise en œuvre des instruments appropriés au sein de l’administration publique, notamment dans le domaine de la planification et de la gestion intégrées des tâches et de leur financement. L'art. 13, al. 1, lit. f OMP:

street: Schwarzenburgstrasse 165

street: Seefeldstrasse 279a


name: Itten+Brechbühl AG,à l'attention de Thomas Gafner, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Erweiterung und Sanierung Seniorenzentrum Engelhof, 8852 Altendorf SZ

description: Demontieren und Entsorgen von alten Fenstern, Liefern und Montieren von neuen Fenstern

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Siemens Schweiz AG,ch. du Pont-du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

title: UNI-Bastions - Rénovation Aile Jura & Bâtiment Central

description: Installation AdB


name: Geneux Dancet S.A.,Chemin des Toches 1, 1026 Echandens, Suisse

name: Atelier Cube SA, à l'attention de Patrick Vogel,Rue du Petit-Chêne 19bis, Case postale 30, 1001 Lausanne, Suisse, E-mail:

description: Aire tout-temps synthétique 1100 m2, aire engazonnée 1’800 m2.

description: Démolition de la structure hors sol de l'école existante.

description: Terrassement pour l'école provisoire.

description: Terrassement pour la nouvelle école.

description: Voir liste des CFC.

description: Installation d'échafaudages.

description: Voir liste des CFC.

description: 25 fenêtres salle de classe et 2 fenêtres avec vantail aérateur.

description: 6 fenêtres à vitrage fixe, 12 fenêtres à vitrage fixe et vantail aérateur motorisé, 6 portes pleines et vitrées, 2 vitrages en poteau-traverse, 2 portes automatiques coulissantes.

description: Toiture plate non-accessible.

description: Façades totalisant 2150 m2.

description: Voir liste des CFC.

description: Voir liste des CFC.

description: Voir liste des CFC.

description: Clôtures totalisant 280 m'.

title: Bâtiment scolaire CHANEL (Morges) - rénovation et reconstruction

description: Reconstruction après démolition d'un bâtiment scolaire comprenant 22 salles de classes ainsi que des salles d'appui et d'activités, des locaux administratifs et 2 salles de gymnastique VD 3. Cette dernière pourra débuter en août 2021, après le déménagement des élèves occupant le collège à reconstruire dans l’école provisoire prévue au Nord de la parcelle.

eligibilityCriteria: Français


name: Stadt Illnau- Effretikon, Abteilung Tiefbau

title: Instandsetzung Wattstrasse Effretikon Tief-, Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten

description: Instandsetzung Strassenoberbau inkl. Gehweg und Neugestaltung Knoten, Anpassung der Strassenentwässerung, Neubau der Entwässerungsleitungen im Trennsystem inkl. Erstellen von Spezialschächten, Ersatz der Wasserleitung, Ersatz der öffentlichen Beleuchtung, Rohrinnensanierungen inkl. teilweiser Neubau Erdgasleitungen. Erstellen einer provisorischen Zufahrt inkl. Ausstellnische. Tiefbau- und Belagsarbeiten (Ausmass fest) Aushub: 3500m3 Belagsabbruch: 3'000m2 Transporte: 7'500m3 Auffüllmaterial: 1'700m3 UG OC85 0/45: 1'000m3 Abschlüsse: 1'000m' Hüllbeton: 500m3 Kanalisationsleitungen: 600m' Belagsarbeiten: 750t

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b21023-4) Bau eines neuen Bundesasylzentrums (BAZ) in Grand-Saconnex, Genf / BKP 281.1

description: Der Bauherr strebt die Errichtung eines neuen Bundesasylzentrums in der Gemeinde Grand-Saconnex an, in unmittelbarer Nähe des Flughafens, in rund 20 Minuten ab dem Stadtzentrum Genf und dem Bahnhof Cornavin mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Bauherr legt ausserdem grössten Wert auf die Umsetzung der «Strategie nachhaltige Entwicklung» des Bundesrates namentlich im sozialen, wirtschaftlichen und Umweltbereich.

eligibilityCriteria: La présente procédure d'adjudication est soumise à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), à l'ordonnance y afférente (OMP, RS 172.056.11) et aux présentes dispositions sur la procédure d'adjudication des marchés de construction.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Nettopreis exkl. MWST: 45
ZK2 Referenzen des Unternehmens:
- ZK2.1 Referenz 1 > Formular 3a: 10
- ZK2.2 Referenz 2 > Formular 3b: 10
ZK3 Nachhaltigkeit:
- ZK3.1 Aktionen der Anbieterin > Formular 4: 5
- ZK3.2 Massnahmen auf der Baustelle > Formular 4: 10
ZK 4 Organisation der Intervention:
- ZK 4.1 Planung > Formular 5a: 10
- ZK 4.2 Ressourcen > Formular 5b: 10
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "00_(b21023-4)_281.1_marche_constr_dispositions OMC" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


awardCriteriaDetails:
Prix: 35
Nombre, planification et disponibilité des ressources humaines pour exécuter le marché: 35
Quantité et qualité des références de travaux similaires: 35
Qualifications des sous-traitants directs prévus pour l'exécution du marché: 35
Qualité des documents fournis: 35

EOS Réseau SA

street: Chemin de Mornex 10, Case postal 57

Géoconseils SA

street: Chemin de la Scierie 20


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983


title: Baumeisterarbeiten: Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen Perimeter Dennigkofenweg Mitte

description: Vorbehältlich der Kreditgenehmigung sollen die Abwasser- und Wasserleitungen im Bereich Dennigkofenweg Mitte (Waldheimstrasse - Freibad) unter Verkehr ersetzt werden. Wasser: Leitungsersatz NW 150 und 125 mm, Länge ca. 785 m Teilweiser Ersatz von privaten Wasser- und Abwasserleitungen der angrenzenden Liegenschaften im Projektperimeter Dennigkofenweg Mitte.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: -Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) -Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebotes: 40
Referenzen der letzten 5 Jahre der Unternehmung (min. 3 Stk.): 25
Qualität des Kundendienstes: 10
Lehrlingsausbildung und angestelltes Personal unter 25 Jahre: 10
Qualitätssicherung der Unternehmung: 10
Qualität der Offerte: 5
Preis des Angebotes: 40
Referenzen der letzten 5 Jahre der Unternehmung (min. 3 Stk.): 25
Qualität des Kundendienstes: 10
Lehrlingsausbildung und angestelltes Personal unter 25 Jahre: 10
Qualitätssicherung der Unternehmung: 10
Qualität der Offerte: 5


name: SRO-Kundig SA,Ch. de l'Etang, 1219 Châtelaine/Genève, Suisse

name: Centrale municipale d'achat et d'impression,Ch. du Château-Bloch 19, 1219 Le Lignon/Genève, Suisse

title: Quadrioffset_09


name: Office fédéral de l’environnement OFEV, Division Biodiversité et paysage, Section Politique de la biodiversité

description: Le PP A2.1 « Atténuation des changements climatiques: une utilisation durable est bonne pour les marais suisses» fait partie du Plan d’action SBS. Le PP développe les résultats et en déduit des applications pratiques pour une utilisation durable. Le PP poursuit ces objectifs : - Montrer, (avec exemples), comment coordonner la protection et l’utilisation des bassins versants hydrologiques des marais et sites marécageux d’importance nationale. - Définir les méthodes appropriées de valorisation, de renaturation et d’utilisation, en vérifiant la faisabilité de ces dernières à l’aide d’exemples d’objets concrets. - Collaborer avec plusieurs cantons, des représentantes et représentants de l’agriculture et ainsi couvrir plusieurs régions biogéographiques et au minimum une région supracantonale.

title: Atténuation des changements climatiques : une utilisation durable est bonne pour les marais suisses

street: Worblentalstrasse 68, Ittigen

name: Projet "WTO BeP, simap-Nr. 226980" - WTO, ne pas ouvrir s.v.p.

geo7 AG

street: Neufeldstrasse 5-9


name: Tiefbauamt Graubünden,Grabenstrasse 30, 7001 Chur, Suisse, E-mail:

title: H19 Dieni - Sta. Brida, Belagsarbeiten

description: Fundationsmaterial 1'500 m3; Abschlüsse aus Natursteinen 130 m; AC T 16 N 945 t; AC T 22 N 1'200 t


description: Mit dem Labor- und Bürogebäude HPQ baut die ETH Zürich auf dem Campus Hönggerberg ein Physikgebäude mit zukunftsweisender Labor- und Büronutzung. Die Bautätigkeiten finden unter laufendem Campusbetrieb statt und sind daher an besondere Auflagen bezogen auf Bauemissionen wie Erschütterungen, Staub und Lärm, dem Baustellenverkehr, Arbeitszeiten und Sicherheit, gebunden. Das Gebäude umfasst in einem oberirdischen Volumen von ca. 60000m3 vier Labor- und Bürogeschosse, ein öffentliches doppelgeschossiges Erdgeschoss und ein Dachgeschoss mit Haustechnikaufbauten. Das unterirdische Gebäudevolumen von ca. 110000 m3 teilt sich in 6 Untergeschosse, in einen Hauptbau und einen seitlich angeordneten Nebenbau, welcher die empfindlichsten Forschungseinrichtungen (Plattformen) beherbergt, auf.

title: 30040455_HPQ, Neubau Labor und Bürogebäude, BKP 211, Tiefbau, Erdwärmesonden und Baumeisterarbeiten

ETH Zürich, Abteilung Immobilien

street: Binzmühlestrasse 130

Marti AG, Bauunternehmung

street: Thurgauerstrasse 68