title: Inselspital Bern - Neubau des Spitalgebäudes Baubereich 12 - BKP 224 Flachdacharbeiten

description: Flachdachabdichtungen als Kompaktdach für Hauptdach, Terrassen und Balkone. Totalfläche 5'500 m2. Die Hauptdachfläche befindet sich 62 m über dem Zugangsgeschoss.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Poststelle) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse der ARCHIPEL Planergemeinschaft als Zustelldomizil. Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.


currency: CHF

name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Im Rahmen von Agrovet-Strickhof wird eine neue Kooperation zwischen Strickhof, ETH und UZH aufgebaut. Die Kooperation Agrovet-Strickhof wird mit diesem Projekt eine neue Daten-Infrastruktur für das Bildungs- und Forschungszentrum Agrovet-Strickhof aufbauen, welche sich in die vorgegebene technische Umgebung integriert. Die Daten-Infrastruktur muss auf innovative Art und Weise realisiert werden, damit man den unterschiedlichen Anforderungen und der komplexen Situation gerecht werden kann.

title: Agrovet-Strickhof Daten-Infrastruktur.

documentType: tenderNotice

description: Im Rahmen von Agrovet-Strickhof wird eine neue Kooperation zwischen Strickhof, ETH und UZH aufgebaut. Die Kooperation Agrovet-Strickhof wird mit diesem Projekt eine neue Daten-Infrastruktur für das Bildungs- und Forschungszentrum Agrovet-Strickhof aufbauen, welche sich in die vorgegebene technische Umgebung integriert. Die Daten-Infrastruktur muss auf innovative Art und Weise realisiert werden, damit man den unter-schiedlichen Anforderungen und der komplexen Situation gerecht werden kann.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

street: Stampfenbachstrasse 69

countryName: CH

Queo Swiss GmbH

street: Rosenweg 2

initiationType: tender


name: Gesellschaft für Planung, Maschinen- und Mühlenbau Erhard Muhr mbH

description:
2 RRM müssen demontiert, entsorgt und durch eine neue RRM ersetzt werden. Die Demontage muss stufenweise ausgeführt werden, damit die Reinigung der Einlaufrechen nicht unterbrochen wird.
                  Die Fahrbahnschienen werden weiterverwendet.
                  Da die bestehenden Rechenreinigungsmaschinen als DB-Versetzeinrichtung dienen, muss die neue Rechenreinigungsmaschine diese Funktion auch leisten können. Dafür können Teile der bestehenden Zangenbalken weiterverwendet werden.
                  Der derzeit manuell zu betätigende Geschwemmselrinne-Einlaufschieber soll künftig durch einen elektromechanischen Antrieb bewegt werden.

title: Kraftwerk Wildegg-Brugg Neue Rechenreiningungsmaschine und DB-Versetzeinrichtung.

description:
Kraftwerk Wildegg-Brugg;
               Neue Rechenreiningungsmaschine und DB-Versetzeinrichtung.

Axpo Power AG Division Hydroenergie

street: Parkstraße 23

street: Grafenstraße 27

countryName: DE


name: ETH Zürich, Abteilung Immobilien, à l'attention de Magdalena Wengert,Kreuzplatz 5, KPL, 8092 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 63 82 31, Fax: +41 44 632 14 47, E-mail:

title: Sprinkleranlage

description: Das Ziel des Projekts ist die Sanierung des Gebäudekomplexes ETH ML zur Sicherstellung des Erhalts der Bausubstanz, der Funktionserhalt bzw. teilweise Ersatz der gebäudetechnischen Anlagen sowie die Ertüchtigung des Bestandes hinsichtlich Brandschutzanforderungen. Das ehemalige Fernheizkraftwerk (FHK) wird zum Student Project House umgenutzt. Der Gebäudeteil wird in den Geschossen C bis H mit einer Nasssprinkleranlage ausgerüstet. Im Geschoss C wird die Sprinklerzentrale erstellt.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: TBA Ökologische Schüttungen und Hochwasserschutz Rhein, Baumeister

description: Im Uferbereich des Rheins, genauer im Abschnitt Schwarzwald- bis Wettsteinbrücke, soll das aus dem Nebenprojekt Korrektur Schifffahrtsrinne gewonnen Rheinkies in Form von Kiesschüttungen wiederverwendet werden. Die Kiesschüttungen ermöglichen einerseits die ökologische Aufwertung der Uferbereiche durch Schaffung neuer Laichplätze und Fischhabitate und andererseits stabilisieren sie die bestehenden Uferverbauten und schützen diese vor Ufererosion. Die Schüttungen werden folglich durch Einbau von Buhnen und Strukturelementen gegen Hochwasser gesichert.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Referenzauftrag Schlüsselperson: Maschinist: 30
Auftragsanalyse: 30


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Lead Agentur (Branding)

description: Um die Positionierung und Differenzierung des Unternehmens im Markt zu gewährleisten sowie einen einheitlichen und erfolgreichen Auftritt von IWB nach innen und aussen sicher zu stellen, wird mit dieser Ausschreibung eine Agentur gesucht, welche die Dienstleistungen gemäss Lastenheft erbringt.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen: - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz der Datenschutzvereinbarung - Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen - Bestätigung des Eintrags im MwSt.-Register - Bestätigung E-Invoicing - Bestätigung Einhaltung des IWB-Verhaltenskodex - Bestätigung ethische Wertehaltung - Angaben zur Kundenstruktur Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30
Qualitative Prüfung der Referenzen des Schlüsselpersonals: 30
Qualitative Prüfung der Referenzen des Anbieters: 30
Inhaltliche Prüfung Qualität und Aufbereitung der eingereichten Referenzprojekte (Massnahmen): 10

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Stadt Chur, Grün und Werkbetrieb, Abt. Werkbetrieb, Industriestrasse 14, 7000 Chur

title: Kleine Belagsarbeiten LOS 1 - 2020

description: Kleine Belagsarbeiten LOS 1 - 2020 (siehe Ausschreibung)

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Energie Service Biel/Bienne, génie civil et conduites industrielles., à l'attention de Pascal Möri,Rue de Gottstatt 4 / Case postale, 2501 Biel, Suisse, Téléphone: 032 321 12 11, Fax: 032 321 12 90, E-mail:

title: Bienne, renouvellement des conduites industrielles rue de la loge

description: Travaux de génie civil pour le renouvellement des conduites de gaz, d'eau et d'électricité (selon le dossier d'appel d'offres)

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Transports de la région Morges Bière Cossonay SA, à l'attention de Benoit Foucault,Avenue de la Gottaz 28A, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 0041764376184, E-mail:

title: Lignes Morges - Bière et Apples - L'Isle Prestations de sécurité sur les chantiers

description: Le marché porte sur la mise à disposition de personnel pour assurer la sécurité sur et aux abords des voies selon le RTE 20100 et DE-PCT pour l’ensemble des projets des MBC

eligibilityCriteria: Voir dossier d'appel d'offre


name: Dürsteler Bauplaner GmbH Weidweg 15 8405 Winterthur,à l'attention de Herrn Marc Diener, Weidweg 15, 8405 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 244 06 87, E-mail:

title: BKP 231.1 Elektroverteilung 27538-AU60 Gesamtsanierung Museumstrakt, Ausstellungsstr.60, 8005 Zürich 12786-SIQ87 Gesamtsanierung Schultrakt, Sihlquai 87, 8005 Zürich

description: Kantonales Schutzobjekt Sanfte Renovation resp. Umbau des ganzen Museums- und Schultraktgebäude Bruttogeschossfläche ca. m2 20'000 Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. – 4.Obergeschosse, Dachgeschoss Arbeiten: Lieferung und Montage neue Schaltgerätekombinationen im ganzen Gebäude •Niederspannungshauptverteilung •Etagenverteilungen •Unterverteilungen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Massgebend für die Vergabe ist die Gesamtbeurteilung beider Offerteingaben.:
Massgebend für die Vergabe ist die Gesamtbeurteilung beider Offerteingaben.:


title: Schneefrässchleuder GR 5113, B5

description: Lieferung einer selbstfahrenden Frässchleuder


name: Finanzdirektion Uri, Amt für Personal,à l'attention de Patrick Schuler, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: 041 875 22 01, E-mail:

title: Einsatz und Wartung von Multifunktionsgeräten in der Kantonsverwaltung Uri

eligibilityCriteria: Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte, nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote oder solche, bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestützt auf Art. 48 lit. a SubV ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Leistungsverzeichnisse abgeändert werden.


name: Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), à l'attention de Division Immobilier,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 74 74, Fax: 021 316 72 90, E-mail:

title: 132-13171 / Lausanne - Site Athénée-Caroline (ACV) - Nettoyage d'entretien et à fond

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 4'884.35 m2

eligibilityCriteria: Conformément aux justificatifs requis dans le dossier.


title: Werkleitungsbau, Strassenbau August Müller Strasse

description: Sie können die Ausschreibungsunterlagen herunterladen sowie das Angebot online einreichen, verwenden Sie dazu folgenden Link: https://bausync.ch/ausschreibung/MzEzODM3


name: Thibaud-Zingg SA architectes epfl-sia-fas, à l'attention de Jean-Luc Thibaud,Rue des Pécheurs 7, 1400 Yverdon-Les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 425 95 55, E-mail:

title: Agrandissement du centre scolaire et sportif de Chamblon "Le Point d'eau"

description: Construction en entreprise totale de l'agrandissement du centre scolaire et sportif de Chamblon. Il comporte 6 salles de classe, 2 salles de dégagement, 1 salle de musique, 1 salle des maîtres, 1 salle PPLS, 2 vestiaires avec douches, équipements sanitaires, locaux techniques, équipements d'exploitation et aménagements extérieurs.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un état signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Kanton St.Gallen - Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt Abteilung Schifffahrt

title: Lieferung eines Arbeitsbootes für den Seerettungsdienst am Walensee, welches für den ganzjährigen Dienst bestimmt ist.

description: Die kostenlosen Unterlagen/Pflichtenheft müssen schriftlich bei der Beschaffungsstelle angefordert werden. Die Unterlagen sind ab 12. April 2010 verfügbar.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


description: Für den kontinuierlichen Ersatz bzw. Neubau der Trafostationen benötigt die IWB als Netzbetreiber jährlich neue Transformatoren und Ölwannen in verschiedenen Baugrössen. Ziel der Ausschreibung ist, einen geeigneten Unternehmer für die Lieferung von Transformatoren in verschiedenen Baugrößen für die nächsten zwei Jahre zu finden (mit Option für zweimal ein weiteres Jahr).

title: IWB, Streuarme Drehstrom-Verteiltransformatoren inkl. Ölwannen

description: Für den kontinuierlichen Ersatz bzw. Neubau der Trafostationen benötigt die IWB als Netzbetreiber jährlich neue Transformatoren und Ölwannen in verschiedenen Baugrössen. Ziel der Ausschreibung ist, einen geeigneten Unternehmer für die Lieferung von Transformatoren in verschiedenen Baugrößen für die nächsten 2 Jahre zu finden (mit Option für zweimal ein weiteres Jahr).

IWB Industrielle Werke Basel

street: Margarethenstrasse 40


title: PN-Barrière mobile (Acquisition de barrières de sécurité pour passages à niveau)

description: L'acquisition, qui fait l'objet d'un appel d'offres, se divise en deux parties : une phase pilote, au cours de laquelle l'adéquation des barrières est testée, et la livraison en série optionnelle qui s'ensuit (env. 140 barrières par an) afin de garantir les besoins pour les vingt prochaines années, qui n'auront lieu que si la phase pilote est couronnée de succès. Durant la phase pilote, l'aptitude à la pratique sera vérifiée par le personnel des CFF. La phase pilote peut faire partie d'un essai en service en vue de l'obtention d'une homologation de type nécessaire. Une homologation de type pour les barrières de sécurité, couvrant tout le spectre d'utilisation aux CFF, est impérativement nécessaire au plus tard pour la livraison en série et doit être obtenue par le mandataire. La barrière doit répondre à toutes les exigences visuelles afin de remplir sa fonction d'effet barrière sur les passages à niveau.

eligibilityCriteria: En raison des conditions générales de participation énoncées dans le dossier d'appel d'offres


title: MT.1058.21 Hämofiltrationsgeräte

description: Das USZ betreibt derzeit 26 Hämofiltrationsgeräte von 2 verschiedenen Herstellern. Die Systeme stehen aktuell in einem Gerätepool zur Verfügung und werden so von allen In-tensivstationen des USZ eingesetzt und genutzt. Aufgrund der Nutzung verschiedener Gerätetypen ergibt sich ein hoher Materialver-brauch, welcher grosse Lagerflächen und erhöhte Aufwände in der Bewirtschaftung nach sich ziehen. Die bestehenden Hämofiltrationsgeräte sollen durch moderne Systeme ersetzt werden, welche auf dem neusten Stand der technischen Entwicklung basieren. Es wird eine Standardisierung des Geräteparks auf einen Hersteller/Lieferant angestrebt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/98930080

awardCriteriaDetails:
Preis: 38
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 61


title: Renouvellement de la gare MVR de Vevey – Appel d’offres pour des prestations de planification, fourniture et montage de la ligne de contact

description: Ce projet comprend le renouvellement complet des installations de ligne de contact de Vevey. Le marché se limite aux installations de la ligne de contact, de distribution du courant de traction, du retour de courant et de la mise à terre. L’adjudicataire est responsable (liste non exhaustive,pour le surplus, se référer au dossier d'appel d'offre) : -pour le projet d’exécution (phase SIA 51) -gestion de projet -participation aux séances de coordination -pour l’exécution (phase SIA 52) -gestion de projet -participation aux séances de chantier -mise à disposition des coffrages pour les fondations, ainsi que les tiges filetés -réception des fondations du GC -fourniture et pré montage du matériel de ligne de contact, d’alimentation et du retour de courant -montage du matériel de ligne de contact, d’alimentation et du retour de courant -pour la mise en service (phase SIA 53) -gestion de projet -réception finale -documentation finale

eligibilityCriteria: Français


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

title: EwzWHH / BGH Etappe 2, BKP 215.2 / 221.4 Fassade Stahl

description: Das Betriebsgebäude (BGH) erhält östlich zum Pfingstweidpark eine neue Tiefgarage. Das BGH wird im Bestand UG- bis 4.OG statisch ertüchtigt. Neu werden zwei zusätzliche Geschosse auf den Bestand gebaut, mit einer dominanten Auskragung in Richtung (Nord) Pfingstweidstrasse. Die Nordfassade unterhalb der Auskragung sowie das Erdgeschoss der Westfassade werden im Metall ausgeführt und sind Bestandteil dieser Submission. Die restlichen Fassadenflächen werden in einer Holzkonstruktion realisiert und in einer separaten Submission ausgeschrieben und ist nicht Teil dieser Submission.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind


name: Infrastructure Projets, à l'attention de Jean-Paul Maye,3 rue de la Poste, 1920 Martigny, Suisse, Téléphone: 027 721 68 73, E-mail:

title: Gare du Châble aménagement de la place Curala - CFC 230 Installations de courant fort et faible

description: Installations de courant fort et faible pour la nouvelle gare du Châble.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

description: Ersatzneubau BKP 294-295 IngenieurIn für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplanung

title: BAV 22398 Wohnsiedlung Salzweg, Ersatzneubau (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

documentType: cancellationDetails

description: Ersatzneubau BKP 293 IngenieurIn für Elektroplanung BKP 294 IngenieurIn für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplanung

eligibilityCriteria: Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen)


title: Ville du Locle, assurance de personnes.

description: Assurance maladie perte de gain, assurance-accidents selon la LAA & assurance-accidents complémentaire à la LAA.

Kessler & Co SA

street: Rue J.-L. Pourtalès 1

Mutuel Assurances SA

street: Rue des Cèdres 5


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Rohrleitungsbau für Hausanschlüsse FW

description: Gegenstand der Beschaffung sind alle benötigten Arbeiten des Rohrleitungsbaus für Fernwärme - Hausanschlüsse zu definierten Preisen.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Wirtschaftliche Anforderungen: -- Qualitätssicherungssystem -- kein Konkurs- noch Nachlassverfahren -- keine Forderungen der Steuerbehörde -- keine Forderungen Sozialversicherungsbehörde -- keine Forderungen der SUVA bzw. BU/NBU -- keine Forderungen der Pensionskasse -- keine Forderungen der Krankentaggeldversicherung - Technische Anforderungen: Der Anbieter bestätigt, die unten aufgelisteten den Ausschreibungsunterlagen beigelegten Anhänge gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein: -- Allgemeine Werkvorschriften IWB -- Grundlagen Richtlinien für Projektierung Ausführung Fernwärmeleitungsbau -- AGB von IWB für Werkverträge - Ausrüstung: Der Anbieter bestätigt für die Arbeitsdurchführung über die notwendigen Transportfahrzeuge, sowie Maschinen und Geräte entsprechend dem Stand der Technik zu verfügen. - Sprachkenntnisse - Ausbildung (Schweissfachprüfung) - Sicherheitsbeauftragter - Komplettes Leistungsverzeichnis - Verfügbarkeit Montageleiter - Qualifikation Montageleiter - Vor Ort Support Montageleiter

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Referenzen: 20
Schlüsselperson: 20


name: Centrale municipale d'achat et d'impression

description: La présente procédure vise l’acquisition de sièges de bureau et de sièges visiteurs pour tous les services de la Ville de Genève.

description: La présente procédure vise l’acquisition de mobilier opératif et administratif pour tous les services de la Ville de Genève.

title: Acquisition de mobilier opératif et administratif pour tous les services de la Ville de Genève.

street: Rue Pierre-Fatio 17

Sitag AG

street: Chemin du Joran n°10


title: Sanierung Breitistrasse

description: Stadt Kloten: Tragschicht: AC T: 1'050 t Deckschicht: AC: 500 t Abschlüsse: 1'600 m Industrielle Betrieb Kloten AG: WL: NW 150: 350 m / NW 200: 100 m Gas: NW 160: 300 m EW: NW 60/100/150: 500 m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau


title: Erschliessung Sommerau Nord; Kanal-, Werkleitungs-, Strassenbau- und Ortbetonarbeiten

description: Die nachstehenden Angaben (Hauptausmasse) dienen lediglich der generellen Information betreffend der Ausschreibung. Die Angaben sind approximativ und nicht abschliessend. Der Unternehmer kann daraus keine Forderung ableiten. Abtrag Ober- und Unterboden: 10'900 m2 Aushub: 12’000 m3 Lieferung Primärmaterialien (Kiese): 3800 m3 Bituminöse Beläge für Strassen: 1'200 t Strassenabschlüsse: 2'900 m Wandschalungen: 2'000 m2 SBB-Überführung: 61.2 m


title: Brugg BFGS: A) Sanierung Liegenschaftsentwässerung, P) Anpassung Parkierungsfläche, U) Sanierung Umgebung

description: Teil A Sanierung Liegenschaftsentwässerung: Leitungsersatz und -neubau Abwasser, Schachtneubauten, Versickerungsmulden, Retentionsfilterbecken Teil P Anpassung Parkierungsflächen mit Abbrüche Asphaltoberfläche, neue Fundationen, Randeinfassungen, Belagsersatz Asphalt Teil U Sanierung Umgebung: Baumeisterarbeiten / Tiefbau und Gartenarbeiten gem. Beschreibung in den Unterlagen


description: Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage «Plus» pour le portefeuille d'audits à réaliser sur une quarantaine de bâtiments de l'État de Genève. Voir documents de l'appel d'offres pour plus de précisions.

title: Mandat de prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage "Plus" pour le projet Audits CVSEF-MCR des bâtiments de l'Etat de Genève

Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)

street: bd Saint-Georges, 16, Case postale 32

TRANSPHERE CONSULT SA

street: Boulevard Saint Georges 36


name: Moulin de la Pallanterie SA,Route de Thonon 154, 1222 Vésenaz, Suisse

name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de nourriture pour la prison de Champ-Dollon - LOT 17

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Barrage de Lessoc - confortement de l'appui gauche

description: Réalisation de travaux spéciaux liés au confortement du barrage de Lessoc comprenant : - confortement du massif par la mise en place d'ancrages passifs; - extension du voile d'injection; - augmentation du drainage du massif; - réfection de la gunite de l'éperon rocheux; - remise en état de la culée de l'ancien pont; - renforcement du dispositif d'auscultation.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Elektroinstallationen

description: Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Lernende: 5
Qualitative Kriterien: 25


name: Kanton Zürich, Baudirektion, Hochbauamt, Baubereich A, à l'attention de Laura Chenet,Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: NHF Neuthal Museumsareal, Anpassung – Rahmenvertrag Bauingenieur

description: Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet eine Submission für die Vergabe der Planerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) als Rahmenvertrag für die in den nächsten fünf Jahren anstehenden baulichen Massnahmen im Museumsareal Neuthal, 8344 Bäretswil. Gesucht wird ein leistungsfähiges Bauingenieur Büro mit Erfahrung von Instandsetzungen bei denkmalgeschützten Objekten und statischen Ertüchtigungen unter laufendem Betrieb. Der Planer soll die Projektierung mit einer hohen bautechnischen und organisatorischen Kompetenz durchführen und die Ausführung des Bauvorhabens kosten- und qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Bauingenieur Büros mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, welche mit einem Mitglied des Bewertungsgremiums oder mit einem Experten nahe verwandt sind oder mit einem solchen in beruflicher Zusammengehörigkeit stehen.


name: Stadt Zürich, Dienstabteilung Verkehr/Stadt Zürich

title: Netzwerkinfrastruktur im Rahmen der Erneuerung des VRSZ Backbones

description: Die Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich plant den VRSZ-Computer-Backbone zu erneuern. Im Rahmen dieses Gesamtprojekts sollen mit dieser Ausschreibung folgende Komponenten beschafft werden: – Kommunikationsnetz der Verkehrsrechner. Die Ausschreibung gliedert sich in drei Teilbereiche – Hardwarelieferung – Netzwerkmanagement-Software – Integrationsprojekt. Die Auftraggeberin behält sich vor, den Zuschlag gesamthaft oder für die Teilbereiche je einzeln zu erteilen.

eligibilityCriteria: gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
PK1: Referenzen und Referenzauskünfte: 34
PK2: Projekt und Migration: 33
PK3: Lösungsansatz: 33


name: Association d'entreprises Routes Modernes SA - J. Weibel SA, p.a. Routes Modernes SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01 Upn.Faoug - Kerzers – TP2 Ouvrages - Viaduc de Kerzers - Travaux d'assainissement.

description: Le mandat comprend les prestations d'entreprises de génie civil nécessaires à l'assainissement du viaduc de Kerzers (ponts 1 et 2) et de ses rampes d'accès (rampes A, B, C et D, y compris routes d'accès), sur le tronçon semi-autoroutier T10 entre les km 4 800,00 et 5 555,00.Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :Ouvrage Viaduc de Kerzers – Ponts 1 et 2Interventions localisées pour l'assainissement des bétons intrados du tablier, l'assainissement complet des bétons extrados du tablier et des bordures, le traitement complet du système de retenue des véhicules sur les parapets, la construction d'un passage d'une batterie de 2 tuyaux à câble sous le tablier de l'ouvrage, les travaux d'entretien des appareils d'appuis, le remplacement des sacs d'écoulement, la mise à jour de la signalisation, la construction de nouveaux portiques de signalisation, la mise en conformité des passages TPC et autres petits travaux.Ouvrage Viaduc de Kerzers – Rampes A, B, C et DInterventions localisées pour l'assainissement des bétons intrados du tablier, l'assainissement complet des bétons extrados du tablier et des bordures, le traitement complet du système de retenue des véhicules sur les parapets, les travaux d'entretien des appareils appuis, le remplacement des sacs d'écoulement, la mise à jour de la signalisation, le remplacement des joints de chaussée, la reconstruction du revêtement des routes d'accès, la suppression des glissières de sécurité et autres petits travaux.

street: Place de la Gare 7

street: Route de la Gruyère 6


name: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Abteilung Tiefbauamt

title: Sanierung Gleisanlagen Breitenrain / Bauherrenunterstützung

description: Im Bereich Kornhausstrasse, Moserstrasse, Rodtmattstrasse inkl. Viktoriaplatz und Breitenrainplatz sind Gleisersatz, Ersatz von Werkleitungen und Strassenraum- und Platzgestaltungen vorgesehen. Die entsprechenden Bauprojekte liegen vor. Die Umsetzung erfolgt zeitlich versetzt in 7 verschiedenen Teilprojekten. Gesucht wird eine Bauherrenunterstützung, welche in den SIA-Phasen 4 und 5 die Teilprojekte im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Bern führt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Aufgabenanalyse/geplantes Vorgehen (20%) davon:
8% Aufgabenanalyse:
7% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Aufwandschätzung:
- Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen (40%) davon:
25%Bauherrenunterstützer/in:
15% Stellvertreter/in:
beurteilt werden (je Person 100%)::
60% Berufserfahrung projektspezifisch:
10% Weitere projektspezifische Vorteile:
30% Kundenzufriedenheit:
- Preis (30%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Die Minimalnote ist 0.:
- Präsentation (10%):
Die Präsentation wird mit allen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Das sind alle Anbieter, welche im Zwischenergebnis nicht mehr als 0.4 Punkte:
Abstand zum Erstplatzierten Angebot aufweisen. Bewertet werden an der Präsentation::
7% fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt:
3% besondere, präsentierte Hinweise:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
- Aufgabenanalyse/geplantes Vorgehen (20%) davon:
8% Aufgabenanalyse:
7% Risiken und Massnahmen dazu:
5% Aufwandschätzung:
- Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen (40%) davon:
25%Bauherrenunterstützer/in:
15% Stellvertreter/in:
beurteilt werden (je Person 100%)::
60% Berufserfahrung projektspezifisch:
10% Weitere projektspezifische Vorteile:
30% Kundenzufriedenheit:
- Preis (30%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Die Minimalnote ist 0.:
- Präsentation (10%):
Die Präsentation wird mit allen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Das sind alle Anbieter, welche im Zwischenergebnis nicht mehr als 0.4 Punkte:
Abstand zum Erstplatzierten Angebot aufweisen. Bewertet werden an der Präsentation::
7% fachliche und persönliche Sicherheit im Auftritt:
3% besondere, präsentierte Hinweise:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:


name: Gemeinde Kriens vertreten durch das Baudepartement, Liegenschaften / Bau

title: SCHAPPE SÜD, KRIENS - BKP 23 Elektroanlagen

description: Um- und Neubau Kultur / Jugend / Gewerbe Schappe Süd in Kriens mit Veranstaltungssaal, Probesaal, Jugendkultur, Ateliers und Musikschule.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Oberstufenzentrum mit 15 Klassenzimmern, Gruppenräumen, diversen Fachzimmern und der Infrastruktur für die Lehrerschaft, den Hauswartungsbereich, die Haustechnik und entsprechenden Aussenräumen.


title: Kantonsschule Hohe Promenade Zürich, Gesamtsanierung


title: Koordination des Aktionsplans Flora Kanton Zürich 2023 bis 2030

description: ZH


name: Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG

title: Elektroanlagen.

description: Elektroinstallationen für Stark- und Schwachstromanlagen. Lieferung und Installation von Schaltanlagen (Schaltschränke Haupt- und Unterverteilung), Brandmeldeanlage und einer Notlichtanlage. KNX-Anlage für die Steuerung von Licht und Beschattung mit Schnittstelle auf die Gebäudeautomation.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Binzigerstraße 2


name: 3BCRarchitectes,Route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy, Suisse

title: Nouveau bâtiment administratif de la Ville de Lancy

description: Construction d'un nouveau bâtiment administratif et d'un parking 60 places.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description:
Le présent cahier des charges comprend l'ensemble des travaux liés aux installations sanitaires depuis les distributions (colonnes) jusqu'aux consommateurs.
                  Toutes les distributions principales depuis la nourrice sont prévu par le propriétaire du bâtiment.

title: Transformation et réaménagements intérieurs des étages 2, 3 et 4 pour le regroupement des entités CNP ambulatoires des Montagnes — installations sanitaires.

Centre neuchâtelois de psychiatrie

street: Préfargier


name: Hôpital fribourgeois – Freiburger Spital

description: Renouvellement de l'ensemenceur automatisé du laboratoire de microbiologie de l'Hôpital de Fribourg

title: Ensemencement Automatisé - Laboratoire de Microbiologie - HFR

street: HFR Fribourg-hôpital cantonal


title: Le présent appel d'offres comprend la planification (ingénierie, dimensionnement), la fabrication, la livraison et la fourniture de documentation de 2 pces de postes de transformation de chantier aussi compacts que possible, composés de : - 1 pc. Poste de transformation de chantier aménagé pour une plage de puissance de 630kVA, équipé d'un transformateur de 400kVA. - 1 pc. Poste de transformation de chantier pour une plage de puissance de 1'000kVA, équipé d'un transformateur de 630kVA.

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Planung (Engineering, Bemessung), Fertigung, Lieferung und Dokumentation von 2 Stk. möglichst kompakten Baustrom-Trafostationen bestehend aus: - 1 Stk. Baustrom-Trafostation ausgebaut für Leistungsbereich 630kVA, bestückt mit Trafo 400kVA - 1 Stk. Baustrom-Trafostation ausgebaut für Leistungsbereich 1'000kVA, bestückt mit Trafo 630kVA

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
ZK1: Wirtschaftlichkeit des Angebotes: 40
ZK2: Qualität des technischen Lösung: 30
ZK3: Lieferfrist: 20
ZK4: Referenzen Anbieter: 10
Erläuterungen: Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5.:
Weitere Informationen zur Bewertung sind im Teil 0 ersichtlich.:


name: État du Valais, Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE), Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA)

title: Transformation des bâtiments des anciens arsenaux de Sion pour les besoins de la Médiathèque Valais, des Archives cantonales et du Service de la culture. Lot 4

description: Transformation des bâtiments des anciens arsenaux deSion pour les besoins de la Médiathèque Valais, des Archives cantonales et du Service de la culture

street: place du Midi 18


name: Commune de Corseaux, à l'attention de Nicolas Grangier,Rue du Village 4, 1802 Corseaux, Suisse, E-mail:

title: Acquisition de deux camionnettes "multilift" 4x4

description: L’objet du marché consiste en une offre pour l’acquisition de deux camionnettes multilift 4x4 identiques. L’une pour le service de voirie de la Commune de Corsier-sur-Vevey, l’autre pour le service de la voirie de Corseaux. Les deux camionnettes sont homologuées avec un poids total de minimum 6,5 tonnes, une charge utile de minimum 2,5 tonnes, une vitesse limitée à 40 km/h et sont équipées d’une transmission 4x4 et d’un système multilift. Ces camionnettes sont prévues pour du transport et du déneigement et seront fournies avec les équipements décrit dans le cahier des charges. Les configurations des véhicules sont identiques pour les deux communes mais diffèrent dans les agrégats à adapter et à reprendre et dans les véhicules à reprendre selon la description fournie dans le cahier des charges. Le soumissionnaire doit obligatoirement remettre une offre d'une validité de 6 mois pour des véhicules et agrégats neufs.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions et critères cités dans les documents


name: Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD)

title: SERVICE HIVERNAL Lot 322 Travaux de déneigement et de salage

description: Travaux de déneigement et salage 2023-2033


name: Gemeinde Eschenbach, Rickenstrasse 12, 8733 Eschenbach

title: Gemeinde Eschenbach, Werkleitungsbau, Tiefbauarbeiten für Werkleitungen Trinkwasser

description: Tiefbauarbeiten für Werkleitungsbauten zwischen Fätzikon und Bürg für die Wasserversorgungen Eschenbach und Goldingen-Meilen


title: Informationsmedium Stadt Opfikon

description: Produzieren und Verbreiten eines Informationsmediums für die Stadt Opfikon als elektronisches Medium und als Printprodukt.

eligibilityCriteria: Vgl. Pflichtenheft im Anhang. Das Verfahren bzw. der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Kreditbewilligung.

awardCriteriaDetails:
Preis (Globale pro Jahr): 40
Konzept und Erfüllungsgrad der Anforderungen: 40
Layout/Ästhetik, Nutzerfreundlichkeit: 20


title: Extension du Muséum d'histoire naturelle (1814TI) terrassemt défrichag


description: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 1), maximal 18 Tonnen, für die Feuerwehr Murgenthal. Kostendach für das Fahrzeug: CHF 550'000.00 inkl. MWST.

Gemeinderat Murgenthal

street: Hauptstrasse 46


name: A. Repond SA,Rue du Centre 25, 1637 Charmey, Suisse

title: Mise en conformité au trafic 40t - 9 estacades - Travaux 2010

description: Dimensions des estacades (longueur/largeur) en m : Vy-Neuve 1 : 66/2.0 Vy-Neuve 2 : 40/2.0 Vy-Neuve 3 : 29/2.0 Vy-Neuve 4 : 60/1.6 Vy-Neuve 5 : 27/1.0 Vy-Neuve 6 : 33/0.5 Vy-Neuve 7 : 29/0.8 Vy-Neuve 8 : 60/0.5 Pissot 4 : 11/0.5 Quantités principales : Hydrodémolition : 500 m2 Revêtements bitumineux :180 t Etanchéité : 500 m2 Mortier de réparation :100 t Béton armé :100 m3 Résine Epoxy : 360 m2

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: STADT BADEN Planung und Bau,à l'attention de Julius Schulz, Rathausgasse 5, CH-5401 Baden, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 200 82 89, E-mail:

title: Sekundarstufenzentrum Burghalde Baden:BKP 221 Fenster aus Holz/ Metall

description: Fenster aus Holz/Metall für die neue Schulanlage Burghalde in Baden


description: Classeurs carton livraison stock DAL

description: Dossiers carton livraison Stock DAL

description: Dossiers plastique livraison Stock DAL

description: Poches plastique livraison Stock DAL

description: Matériel de classement livraison hors-stock

title: Appel d'offres : « Acquisition de matériel de classement »

description: Le marché d’approvisionnement des matériels de classement (classeurs, poches plastique, dossiers de classement …) se traite sur toute l’année. Les besoins des services de l’ACV sont centralisés auprès de la DAL. Les articles sont soit stockés à la DAL, soit non stockés et livrés directement par le fournisseur au client dans tout l’état de Vaud

DAL

street: Chemin de Budron B 6


name: Abteilung Behördendienste & Kommunikation

description: Publikation der amtlichen Mitteilungen und weiterer die Gemeinde betreffende Informationen, integriert in eine redaktionell und gestalterisch attraktive, gemeindespezifische Gratis-Wochenzeitung mit Inserateteil.

title: Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Binningen

street: Curt Goetz-Straße 1


name: Service de la sécurité civile et militaire, à l'attention de Office cantonal du feu,Rue des Casernes 40, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 606 70 50, Fax: 027 606 70 54, E-mail:

title: Renouvellement réseau radio sapeurs-pompiers Valais

description: Renouvellement du réseau radio sapeurs-pompiers Valais


name: Inselspital Bern Direktion Infrastruktur, Projektmanagement,à l'attention de KEIN ANGEBOT EINREICHEN, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 632 78 58, E-mail:

title: Lieferung von 3 Kryotanks inkl. Railsystem

description: Lieferung und Installation von 3 Kryotanks inkl. Transferstation und Railsystem


title: H3a Vazerol Brienzerrutsch

description: AC T 22 N 450 t; Fundationsmaterial 700 m3; Entwässerungsleitungen 250 m; Abtrag/Aushub 1'500 m3


currency: EUR

name: SPONSOLIM UMWELTCONSULTING EVI BINDERHEIM

name: Office Fédéral de l’Environnement - OFEV - Division Eaux - Section Eaux de surface - morphologie et débits

procurementMethod: selective

street: Papiermühlestrasse 172, Ittigen

street: Dachslenbergstrasse 51


title: Frohbergstrasse

description: Strassen-, Kanal- und Werkleitungsbau Bausumme: 1.1 Mio. Franken


name: ETAVIS ELSA SA,Chemin St-Hubert59, 1950 Sion, Suisse

name: Hôpital du Valais, à l'attention de M. Vincent Buchard,Rue du Grand-Champsec 86, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 603 48 59, E-mail:

title: Centrale de stérilisation à Martigny

description: Installation électrique


name: Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU) Dienststelle für Straßen, Verkehr und Flussbau (DVBU) Sektion Hochwasserschutz Rhone (HWSR)

title: 3. Rhonekorrektion – Prioritäre Massnahme von Visp – Modellversuch Aufweitung Gamsa.

description: Physikalischer Modellversuch eines Flussabschnitts der Rhone von rund 1,1 km. Modellierung der Abfluss- und Geschiebeverhältnisse sowie einer Hochwasserentlastung.

awardCriteriaDetails:
Organisation des Auftragnehmers:
Referenzen:
Technische Aspekte:
Betrag des Angebots:

street: Rue des Creusets 5, PF 478

ETH Zürich

street: Rämistraße 101


name: Gemeinde Rain Ressort Infrastruktur,à l'attention de Oskar Berli, Dorfstrasse 22, 6026 Rain, Suisse, E-mail:

title: Sanierung BKP 24 Heizungsanlagen Liegenschaften Gemeinde Rain

description: Sanierung der Energieversorgung Liegenschaften Gemeinde Rain bestehend aus: -Heizzentrale Feldmatt: Ersatz Wärmepumpenanlagen, Erweiterung Erdwärmesondenfeld inkl. Regeneration, Ersatz Expansionsanlage, Pumpen- und Feldgeräteersatz -Heizzentrale Petermann: Ersatz Oelfeuerung durch Pelletfeuerung samt erdverlegtem Pellettank inkl. Energiespeicheranlage und neue Warmwasseraufbereitung. Neue Expansionsanlage, Pumpen- und Feldgeräteersatz. -Unterstation Gemeindeverwaltung: Pumpen- und Feldgeräteersatz


name: Département Fédéral des Affaires Étrangères, Secrétariat Général, Présence Suisse

street: Bundesgasse 32

Nussli Special Events Limited

street: Haupstrasse 36


name: Vice-présidence pour les Finances - Contrôle interne et gestion des risques.,BI A0 528, Station 7, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:

description: Assurances All risks choses pour le contenu et les bâtiments

description: Assurances responsabilité civile entreprise

title: Assurances@EPFL

description: Les polices d’assurances choses All Risks et responsabilité civile étant échues au 31.12.2022, une remise sur le marché de ces deux polices d’assurance est en cours.

eligibilityCriteria: Français

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion des Kantons Freiburg

title: Transport von Salz für die Versorgung der Salzsilos ab der Salzhalle Chénens

description: Transport d'approvisionnement des silos à sel à partir de la halle de stockage de Chénens, par camion citerne avec une capacité de min. 20 to et une installation d’air comprimé pour souffler le sel dans les silos

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier


name: AlpTransit Gotthard SA, à l'attention de Los Fahrbahn+Logistik CBT,Zentralstrasse 5, 6003 Lucerne, Suisse, Téléphone: +41 (0)41 226 06 06, Fax: +41 (0)41 226 06 00

title: Los Fahrbahn+Logistik CBT

description: Système d’information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch) 21.05.2012

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1 Kosten Gewicht 50%:
Investitionskosten (bereinigte Angebotspreise netto [Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWST] für die übergeordneten Leistungen, die temporären Leistungen und die bleibenden Anlagen inkl. Optionen unter Berücksichtigung des zeitlichen Anfalls der Zahlungen und der kalkulatorischen Zinsen):
ZK 2 Technik/Funktionalität der bleibenden Anlagen:
Gewicht 30%:
ZK 2.1 Qualität der Technik und Funktionalität:
(Lösungskonzept) Gewicht 60%:
ZK 2.2 RAMS (Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit,:
Wartbarkeit, Sicherheit) Gewicht 20%:
ZK 2.3 Anpassungsfähigkeit (Modularität, Erweiterbarkeit,:
Umgang mit Technologiewandel, Umgang mit:
geänderten Randbedingungen) Gewicht 20%:
ZK 3 Logistik und Organisation Gewicht 20%:
ZK 3.1 Baustellenlogistik und -sicherheit Gewicht 30%:
ZK 3.2 Aufbauorganisation Gewicht 20%:
ZK 3.3 Ablauforganisation Gewicht 20%:
ZK 3.4 Inbetriebsetzung Gewicht 10%:
ZK 3.5 Technik/Funktionalität temporäre Anlagen Gewicht 10%:
ZK 3.6 Projektbezogenes Qualitätsmanagement Gewicht 10%:
Bemerkungen:
Bewertung des Zuschlagskriteriums ZK 1 (Kosten)::
Die Investitionskosten werden direkt vergleichend bewertet. Das Angebot mit den tiefsten Kosten erhält die Note 5. Angebote, welche 35% oder mehr über dem Angebot mit den tiefsten Kosten liegen, erhalten die Note 0. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert (mit Zwischenschritten von 0.1).:
Bewertung der Zuschlagskriterien ZK 2 und ZK 3::
Die Bewertung erfolgt für jedes Leistungspaket auf der Ebene der Unterkriterien anhand von leistungspaketspezifischen Bewertungspunkten. Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 0 bis 5 (0 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Die Leistungspakete haben ihrer Bedeutung am Gesamtsystem Bahntechnik entsprechend unterschiedliche:
Für die Zuschlagskriterien ZK 2 und ZK 3 muss mindestens die Note 3 erreicht werden (gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der Unterkriterien ohne Rundungen). Angebote, die bei den Zuschlagskriterien ZK 2 und ZK 3 die Mindestpunktzahlen nicht erreichen, werden wegen ungenügender Erfüllung der Minimalanforderungen nicht weiter berücksichtigt und ausgeschlossen. Ausgeschlossene Angebote werden bei der Bewertung des Zuschlagskriteriums ZK 1 (Kosten) nicht berücksichtigt.:
Zuschlag:
Die Punktzahlen der Zuschlagskriterien ZK 1, ZK 2 und ZK 3 werden addiert. Das Angebot mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag.:
ZK 1 Kosten Gewicht 50%:
Investitionskosten (bereinigte Angebotspreise netto [Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWST] für die übergeordneten Leistungen, die temporären Leistungen und die bleibenden Anlagen inkl. Optionen unter Berücksichtigung des zeitlichen Anfalls der Zahlungen und der kalkulatorischen Zinsen):
ZK 2 Technik/Funktionalität der bleibenden Anlagen:
Gewicht 30%:
ZK 2.1 Qualität der Technik und Funktionalität:
(Lösungskonzept) Gewicht 60%:
ZK 2.2 RAMS (Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit,:
Wartbarkeit, Sicherheit) Gewicht 20%:
ZK 2.3 Anpassungsfähigkeit (Modularität, Erweiterbarkeit,:
Umgang mit Technologiewandel, Umgang mit:
geänderten Randbedingungen) Gewicht 20%:
ZK 3 Logistik und Organisation Gewicht 20%:
ZK 3.1 Baustellenlogistik und -sicherheit Gewicht 30%:
ZK 3.2 Aufbauorganisation Gewicht 20%:
ZK 3.3 Ablauforganisation Gewicht 20%:
ZK 3.4 Inbetriebsetzung Gewicht 10%:
ZK 3.5 Technik/Funktionalität temporäre Anlagen Gewicht 10%:
ZK 3.6 Projektbezogenes Qualitätsmanagement Gewicht 10%:
Bemerkungen:
Bewertung des Zuschlagskriteriums ZK 1 (Kosten)::
Die Investitionskosten werden direkt vergleichend bewertet. Das Angebot mit den tiefsten Kosten erhält die Note 5. Angebote, welche 35% oder mehr über dem Angebot mit den tiefsten Kosten liegen, erhalten die Note 0. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert (mit Zwischenschritten von 0.1).:
Bewertung der Zuschlagskriterien ZK 2 und ZK 3::
Die Bewertung erfolgt für jedes Leistungspaket auf der Ebene der Unterkriterien anhand von leistungspaketspezifischen Bewertungspunkten. Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 0 bis 5 (0 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Die Leistungspakete haben ihrer Bedeutung am Gesamtsystem Bahntechnik entsprechend unterschiedliche:
Für die Zuschlagskriterien ZK 2 und ZK 3 muss mindestens die Note 3 erreicht werden (gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der Unterkriterien ohne Rundungen). Angebote, die bei den Zuschlagskriterien ZK 2 und ZK 3 die Mindestpunktzahlen nicht erreichen, werden wegen ungenügender Erfüllung der Minimalanforderungen nicht weiter berücksichtigt und ausgeschlossen. Ausgeschlossene Angebote werden bei der Bewertung des Zuschlagskriteriums ZK 1 (Kosten) nicht berücksichtigt.:
Zuschlag:
Die Punktzahlen der Zuschlagskriterien ZK 1, ZK 2 und ZK 3 werden addiert. Das Angebot mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag.:


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Brügger Kathrin,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 26, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: A la Baltzerstrasse 2 à Berne, la machine frigorifique à absorption doit être remplacée par une machine Turbocor fonctionnant au HFO (R1234ze) sans mazout avec un évaporateur immergé et l'efficacité énergétique la plus élevée possible. La nouvelle machine frigorifique Turbocor a une puissance frigorifique d'environ 640 kW. Les refroidisseurs seront installés sur le toit du bâtiment de la Baltzerstrasse 4. A cet effet, une structure en acier avec un bac de rétention pour le glycol doit être fournie et installée. Le raccordement de la nouvelle machine frigorifique au réseau d'eau froide sera changé. Les conduites de refroidissement seront également renouvelées. Les conduites dans la colonne montante peuvent continuer à être utilisées.

description: - An der Baltzerstrasse 2 in Bern ist die Absorptionskältemaschine durch eine ölfreie HFO (R1234ze) Turbocor Kältemaschine mit überflutetem Verdampfer und möglichst hoher Energieeffizienz zu ersetzen. Die neue Turbocor Kältemaschine verfügt über eine Kälteleistung von ca. 640 kW. Die Rückkühler werden auf dem Dach der Baltzerstrasse 4 platziert. Dazu ist eine Stahlkonstruktion mit Glykolauffangwanne zu liefern und installieren. - Der Anschluss der neuen Kältemaschine an das Kaltwassernetz wird erneuert. - Die Rückkühlleitungen werden ebenfalls erneuert. Die Leitungen in der Steigzone können weiterverwendet werden.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails: Preis:


description: Souscrire les assurances Accidents LAA et CLAA pour l'Ensemble hospitalier de la Côte.Les objectifs sont d'obtenir des couvertures en adéquation avec le cahier des charges, une gestion des sinistres optimale et un coût avantageux.

description: Souscrire l'assurance perte de gain en cas de maladie pour l'Ensemble hospitalier de la Côte.Les objectifs sont d'obtenir des couvertures en adéquation avec le cahier des charges, une gestion des sinistres optimale et un coût avantageux.

title: Ensemble hospitalier de la CôteAssurances de personnes non vieLAA, CLAA et PGM.

description: Souscrire les assurances de personnes non-vie «Accidents et perte de gain en cas de maladie» pour l'Ensemble hospitalier de la Côte.Les objectifs sont d'obtenir des couvertures en adéquation avec le cahier des charges, une gestion des sinistres optimale et un coût avantageux.

HPR SA

street: Rte de Thonon 63


name: Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG)

description: Gedämmte und hinterlüftete Fassadenkonstruktion für 3 Hauptgebäuden sowie 1 Nebengebäude.

title: Lindenpark, Balsthal

street: Einschlagstraße 64


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Production Voyageurs, PP-F-EK-PTF, à l'attention de Hans-Peter Lüthi,Wylerstrasse 123/125, 3000 Berne 65, Suisse, Téléphone: +41 79 517 30 66, E-mail:

title: Logistique des valeurs et transport de valeurs

description: Die SBB AG möchte den Werttransport aus den Reisezentren und die Geldverarbeitung aus SBB Automaten und Nebengeschäften (Wertlogistik) an einen Dienstleister (nachfolgend Anbieter genannt) auslagern. Der Werttransport umfasst die Ab- und Zulieferung des Bargeldes (CHF, Reka, Reka-Rail, Fremdgeld) der Reisezentren an die Bank bzw. Postfinance. Die Wertlogistik umfasst das gesamte Handling der Geldverarbeitung aus Schliessfachanlagen, Parkkassen, WC Kassen und der Geldverarbeitung des Bargelds aus den Automaten Noten in CHF, EUR, Reka, und Reka-Rail, sowie Münzen in CHF und EUR inkl. Füllgeld und Jetons. Diese Ausschreibung umfasst somit zwei unterschiedliche Prozesse: - Werttransporte von und an rund 142 SBB Reiszentren, 30 Bahnhöfe anderer Transportunternehmen, Reka Bern, inkl. entsprechender Reportings. - Die Wertlogistik für SBB Automaten und Nebengeschäfte an rund 6 Standorten (4 Deutschschweiz, 1 Westschweiz, 1 Tessin) statt (inkl. entsprechender Reportings).

eligibilityCriteria: Conformément au chiffre 3.7 de la publication de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails: Werden in der 2. Phase mit den Angebotsunterlagen bekanntgegeben.:


name: CLR architectes SA, à l'attention de Laurent Meylan,Rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: CFH 283.3 - faux-plafonds en fibre minérale

description: La Maison de l'Enfant et de l'Adolescent sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine de l’adolescent. Sur une surface de 13'000 m2, la MEA accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans (12 à 25 ans pour la consultation Santé Jeunes). Le budget de construction est estimé à 70 millions de francs TTC. Travaux concernés par le présent appel d'offres: fourniture et pose de faux-plafonds en fibre minérale (laine de bois liée au ciment).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Hochwasserschutz Pradella / Val Triazza

description: Fluss- und Wildbachverbauungen

awardCriteriaDetails:
Qualität (Referenzen / Erfahrung): 20
Qualität (Plausi. Angebot / Termine, Install.): 20
Nachhaltigkeit: 10
Preis: 50


name: Gemeinde Rorschacherberg / Stadt Rorschach

title: Sanierung Mühltobelbach Rorschacherberg

description: Offenlegung Mühltobelbach, kleine Brücken, Durchlässe Abbruch Beton 300 m3 Aushub 7'000 m3 Transport und Deponie 10'000 m3 Gerinneaushub 3'000 m3 Wasserbausteine 2'600 t Kiese/Geröll 6'800 m3 Bruchsteinmauerwerk 110 m2 Asphaltbetonbeläge 530 t Ortsbeton 620 m3 Umlegung Verbandskanalisation Kanalisation NW400mm 250 m1 Schächte 11 Stk


title: Ausschreibung Social Media Suite für Schweiz Tourismus


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: DBToaster 2

description: L’objectif est de construire un large cluster polyvalent qui sera utilisé pour la recherche et l'expérimentation dans le domaine de l'informatique Big Data. L'accent est mis sur la maximisation de la taille du stockage par noeud, la quantité de RAM.

eligibilityCriteria: In base alle indicazioni del capitolato d’appalto

procurementMethodDetails: Open procedure


title: Ersatz und Erweiterung der Infusionssysteme am Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 305 Spritzenpumpen, 65 Infusionspumpen und 364 Steckplätzen für Spritzenpumpen und 90 Steckplätzen für Infusionspumpen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


title: Flurlingen, 15 Winterthurerstrasse, Eichhof bis Einmündung Lahmerstrasse, km 70.000 - 70.950

description: Fahrbahnlänge: 950 m Fahrbahnbreite: 7 - 10 m Belagsaufbruch: 6265 m2 Aushub: 750 m3 Kieslieferungen: 1150 t Randabschlüsse: 1330 m Fräsen: 9260 m2 Beläge: 4000 t Schächte: 20 St. Kunststoffrohre: 1690 m

eligibilityCriteria: Deutsch


description:
Schulhaus Hellwies, Aufstockung zweier Bestandesbauten (Klassenzimmer / Turnhalle in Hybridbauweise Stahl / Holz inklusive Ertüchtigung des Bestands
                  Neu total 18 Klassenzimmer und eine Einfachhalle mit Garderoben
                  Zementunterlagsboden ca. 2 000 m2 in Trakt A/C

title: BKP 281.0 Zementunterlagsboden

description:
Schulhaus Hellwies, Aufstockung 2 Bestandesbauten (Klassenzimmer / Turnhalle in Hybridbauweise Stahl / Holz inklusive Ertüchtigung des Bestands
               Neu total 18 Klassenzimmer und eine Einfachhalle mit Garderoben
               Zementunterlagsboden ca. 2 000 m2 in Trakt A/C

Schulverwaltung Volketswil

street: Zentralstrasse 21


title: 725.80 Belagsreparaturen Los 4

description: Belag fräsen 2'000 m2; Belag 250 t;


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Strategischer Einkauf Fahrweg

description: Le présent appel d'offres a pour objet l'attribution d'un marché pour la fabrication et la fourniture de câbles de suspension pour une durée de 3 ans, avec une option de prolongation de 2 fois 1 an. Les offres partielles ne sont pas autorisées dans le cadre de cette procédure.

title: OF-22-033 Pendule a cables

street: Hilfikerstrasse 3


description: Baureinigung Etappe KUE, SAAGrobreinigungen sowie Baureinigungen von ca. 1'700 m2 / 830 m2 Boden (KUE/SAA), ca. 300 m2 Glasflächen und Einbauten.

title: Erneuerung Tagungszentrum Plantahof, Landquart / BKP 287 Baureinigung

Hochbauamt Graubünden

street: Ringstrasse 10


title: H.B0095.24 Neugestaltung Vorfahrten, BKP 23 Elektroinstallationen

description: Die Vorfahrten des Terminals 1 und 2 werden auf den Ebenen Ankunft (G0) und Abflug (G2) einer kompletten Aufwertung unterzogen. Dies betrifft sowohl die Fahrbahnen wie auch die Stützen- und Deckenbereiche. Die Ebene G2 wird teilweise überdacht. Der Projektperimeter befindet sich vollständig innerhalb des Flughafengeländes («Landseite») und umfasst den gesamten Vorfahrtsbereich Abflug und Ankunft sowie die Anbindung des Parkhauses P6. Der Perimeter erstreckt sich teilweise auch in die Gebäude und Untergeschosse unter den Vorfahrten (z.B. Terminal 1 (Zollgebiet) unter Vorfahrtsbrücke, Untergeschosse im Bereich der Fundationen Verlängerung Vorfahrtsbrücke, Entlastungsbauwerk etc.). Ausgeschriebene Leistungen: •Installation Zuleitungen Netz und USV zu den Etagen- und Unterverteilern •Anfertigung, Lieferung und Montage Etagen und Unterverteiler •Installation Kabeltrassen in Hohldecken, Brückenuntersicht und in Stahldach •Neuinstallation LED-Beleuchtung mit DALI-Steuerung in Bereich Ankunft Terminal 2 und in neuem Stahldach Abflug Terminal 1 und 2 •Auswechslung Beleuchtungskörper und Neuverkabelung Vordach Terminal 1 •Auswechslung Verkabelung und Aufwertung bestehend Untersichtleuchten Gebäude A11 •Erstellung von Glasfaser-Backbone für IT-Komponenten in den Vorfahrten •Spezialanfertigung, Lieferung und Montage IT-Rack’s in den Vorfahrten •UKV-Erschliessung der IT-Komponenten in den Vorfahrten (Video, Barrieren, Kassen…) •Erschliessung, Verkabelung Barrierenanlagen Vorfahrt Ankunft und Abflug •Erschliessung, Verkabelung diverser IWS- / Reklametafeln und Uhren •Montage, Verkabelung Rauchschutzvorhang und Brandmelder Bereich Abflug Terminal 2

eligibilityCriteria: Einhaltung Submissionsverordnung / GAV

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsverständnis: 20
Preis: 70
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsverständnis: 20


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 120049 N01 / 36 Dietikon – Verzweigung Limmattal „Fachbauleitung Trassee“: Fachbauleitung Trassee und Spezialist Bau- und Verkehrsphasen für die SIA-Projektphasen 41, 52, 53.

description: Leistungen:Gegenstand der Ausschreibung sind die Leistungen für Teile der örtlichen Bauleitung im Umfang von 10 000 Stunden.Diese umfasst die:— Fachbauleitung Trassee, Entwässerung und Werkleitungen— Bau— und VerkehrsphasenDie detailliertere Leistungsbeschreibung richtet sich nach dem ASTRA Dokument „Leistungsbeschreibung für die örtliche Bauleitung (öBL)“Projekt:Der Projektperimeter erstreckt sich von der Kantonsgrenze Aargau/ Zürich beim Anschluss Dietikon (inkl.) (km 287+570) bis zur Verzweigung Limmattal. Bei der Verzweigung Limmattal bilden in Richtung Gubristtunnel die UEF Klosterweg (exkl.), in Richtung Urdorf die physischen Nasen der jeweiligen Rampen und in Richtung Zürich die ausgeführte Belagsgrenze zum Projekt N01 / 36 Ost die Perimetergrenzen.Die Bausubstanz des Trassees erfordert eine erhebliche Instandstellung. Die Infrastruktur wird bezüglich Verkehrsfluss— und Sicherheit optimiert. Der bestehende Anschluss Dietikon wird umgestaltet. In der Verzweigung Limmattal kommt es zu Fahrstreifenergänzungen. Zudem ist eine Pannenstreifenumnutzung im Abschnitt Verzweigung Limmattal— Anschluss Dietikon zur Aufrechterhaltung der Verkehrsqualität bedingt.Zukünftig wird das Straßenabwasser im gesamten Einzugsgebiet einer SABA zugeführt. Die neue SABA Limmat soll beim Anschluss Dietikon zu liegen kommen. Es kommt zu Verkoppelungen der einzelnen Teileinzugsgebiete bei den heutigen Einleitstellen.In Fahrtrichtung Bern wird der gesamte Abschnitt mit Fahrstreifenlichtsignalen (FLS) ausgerüstet. In Fahrtrichtung St. Gallen ist erst in der Verzweigung Limmattal ein FLS vorgesehen.Die Instandstellung der Kunstbauten wird ebenfalls ins Projekt integriert.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen::
Unterteilt in::
- Fachbauleiter Trassee, Entwässerung und Werkleitungen:
- Spezialist Bau- und Verkehrsphasen:
ZK2: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, QM-Konzept / Risikoanalyse::
Unterteilt in::
- Aufgabenanalyse:
- Vorgehensvorschlag:
- QM-Konzept / Risikoanalyse:
ZK3: Preis::
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte):

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

Rothpletz, Lienhard + Cie AG

street: Schiffländestraße 35


name: Administration fédérale des douanes, division «Gestion de la demande et acquisition», section «Acquisition»

description: La section Acquisition de l'Administration fédérale des douanes a été chargée d'acquérir de nouveaux spectromètres ED-XRF pour le Contrôle des métaux précieux (CMP).Les spectromètres ED-XRF sont utilisés pour analyser qualitativement et quantitativement des métaux précieux de façon statique dans les bureaux de contrôle des métaux précieux (deux types d'appareil) et mobile auprès des clients ou dans le cadre d’inspections (un type d'appareil). Les spectromètres sont principalement utilisés pour contrôler la conformité de produits d'horlogerie et de bijouterie finis et semi-finis. Treize spectromètres au total devront être remplacés entre 2021 et 2025. De plus, le présent marché comprend une option pour sept spectromètres ED-XRF supplémentaires destinés à couvrir d'éventuels besoins inhérents à un changement de stratégie.

description: Spectromètres ED-XRF pour le contrôle des métaux précieux de l'AFD.

street: Taubenstrasse 16

Helmut Fischer AG

street: Moosmattstrasse 1


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 3,à l'attention de Christoph Dettling, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 37, Fax: 043 259 51 75, E-mail:

title: 6350 Liegenschaften KSW Kantonsspital Winterthur Spitalgebäude, Hochhaus, Brauerstrasse 15, 8400 Winterthur Sanierung/Erweiterung Hochhaus (Realisierung) BKP 400-01 Umgebungsarbeiten Baumeister + Tiefbau Teilprojekte: Umgebung

description: gemäss Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Beilagen: -Gemäss Inhaltsverzeichnis Einzureichende Unterlagen: Das vorliegende Angebotsformular inkl. Leistungsverzeichnis mit folgenden Beilagen: -Die durch das Bauprojekt bedingten besonderen Bestimmungen -Referenzliste -Formular Angaben zur Unternehmung (ausgefüllt und unterschrieben) -Leistungsverzeichnis vollständig ausgefüllt als Papierprint und wenn vorhanden SIA-Schnittstelle -Alle zu visierenden Unterlagen gemäss Inhaltsverzeichnis -Bauprogramm -Geforderte Unterlagen siehe Eignungs-/ Zuschlagskriterien -Aktueller Auszug Betreibungsregister (nicht älter als 3 Monate zum Eingabedatum) -Aktuelle Bestätigung SUVA/ESTV -Gültige Versicherungsnachweise (Police)


name: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG

name: Finanzdepartement des Kantons St. Gallen Versicherungs- und Riskmanagement

description: Haftpflichtversicherung der Motorfahrzeugflotte des Kantons St. Gallen

description: Haftpflichtversicherung Flotte Kanton St. Gallen

street: Davidstrasse 35

street: Dufourstrasse 40


name: Bourgeois & Rudaz SA,Rue de la Plaine 68, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse

name: Office de l'information sur le territoire (OIT), à l'attention de Alexandre HOF,Avenue de l'Université 5, 1014 LAUSANNE, Suisse, Téléphone: +41 21 316 24 60, Fax: +41 21 316 24 84, URL http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/infrastructures/office-de-linformation-sur-le-territoire/

title: Nouvelle mensuration Entreprise CHAMPVENT - VILLARS-SOUS-CHAMPVENT

description: Travaux de premier relevé sur les communes de Champvent et Villars-sous-Champvent

eligibilityCriteria: Ingénieur-e géomètre breveté-e inscrit-e au registre fédéral des ingénieurs géomètres (art. 41 LGéo)


title: Publikation über die Absicht der freihändigen Vergabe, Freibad Marzili, Wasseraufbereitung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Elektronische Sichtung und Beweisführung.

description: Lieferung, Installation, Inbetriebsetzung und Wartung einer Software für die Sichtung und die Beweisführung bei elektronischen Beweismitteln zur Unterstützung der Zusammenarbeit der involvierten Untersuchungsbehörden. Ebenso soll die Software die papierlose Beweismittelübergabe an die zuständigen Gerichte ermöglichen. Die Anforderungen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Kantonspolizei Zürich IT Entwicklung

street: Postfach

Swiss FTS AG

street: Europa-Straße 19


title: UZH, TKK Neubau Bildgebende, Diagnostik Grosstiere Realisierung, 211-02 Baumeisterarbeiten

description: 211-02 Baumeisterarbeiten


title: Sanierung Werner Strub-Strasse Grenchen

description: Siehe Dokument 4 der Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: B.10270 | Kern-Areal Ertüchtigung Kanalisation | BKP25 Sanitäranlagen | OV

description: Das Projekt umfasst die Ertüchtigung der Kanalisation vom KERN-Areal beim Universitätsspital Zürich an der Rämistrasse 100 in Zürich. Das KERN-Areal umfasst die Trakte HOER, HOF, KUE, LAB, OPS, PATH und WEST. Sämtliche Bauarbeiten finden in den Räumlichkeiten des UniversitätsSpitals Zürich statt. Die Räumlichkeiten sind während den Bauarbeiten stets in Betrieb. Der Spitalbetrieb hat höchste Priorität und ist mit geeigneten Massnahmen jederzeit aufrecht zu halten. Das Projekt ist in Sanierungen von 1 bis 12 aufgeteilt. Eine Priorität ist als Arbeit ins sich geschlossen und fasst Arbeiten auf mehreren Geschossen thematisch zusammen. Unter den Sanierungen gibt es terminliche und prozesstechnsiche Zusammenhänge und Abhängigkeiten, die es zu beachten gilt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/101356055

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 40


name: Amt für Informatik des Kantons Graubünden, Rosenweg 4, 7001 Chur, Suisse, E-mail:

title: Microsoft Software Assurance 2014 bis 2017

description: Der Kanton Graubünden hat mit Microsoft ein Enterprise Agreement abgeschlossen, das bis zum 30. Juni 2014 gültig ist. Mittels der vorliegenden Ausschreibung wird ein Microsoft-LSP (Licensing Solution Partner) gesucht, der ein neues, indirektes Microsoft Enterprise Agreement anbietet. Die Laufzeit soll drei Jahre mit Start 1. Juli 2014 betragen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Métamorphose - Écoquartier des Plaines-du-Loup - Pièce urbaine D - Nouvelle construction d’un bâtiment scolaire

description: Construction d'un nouveau bâtiment scolaire sur le site de l’Écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne CFC 281.6 - Carrelages Données quantitatives : - Surface de plancher déterminante – SPd : 5'222 m² - Surface de plancher - SP : 5'983 m² - Surface nette - SN : 5'436 m² - Surface de référence énergétique : 5'420 m² - Volume bâti - VB : 27'775 m³ Voir l'annexe 0.1 pour le détail


description: Installations de ventilation pour la rénovation et la construction de nouveaux bâtiments du site Bon Séjour.

title: Maison des associations — Site de Bon Séjour — Versoix.

IN_OUT Architecture

street: 37 rue du Stand


title: Bau Nr. 05233/11107 Albisriederstrasse Bau Nr. 11084 Sackzelg

description: Albisriederstrasse: Werkleitungs- und Strassenbau, neue Oberflächengestaltung mit Änderung Gleislage, Umsetzung Alleenkonzept Bausumme: 3.8 Mio. Franken Sackzelg: Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme: 1.1 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Direction des systèmes d'information et de communication, à l'attention de Tudor Nicoles,25 rue du Stand, 1204 Genève, Suisse

title: Externalisation de l’administration, du monitoring et du support des systèmes SAP de production et de qualité.

description: Externalisation de l’administration, du monitoring et du support des systèmes SAP de production et de qualité pour une période initiale de 1 an, tacitement renouvelable de 3 mois en 3 mois - sauf résiliation de l'autorité adjudicatrice avec un préavis écrit de 1 mois- pour une durée maximale totale de 2 ans. Le montant estimatif du marché s'élève à CHF 9'000.- HT par mois, soit CHF 216'000.- HT sur 2 ans.

eligibilityCriteria: a) attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations; b) attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : 1° soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, 2° soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accident et d’allocations familiales; c) attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; d) déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le principe de l’égalité entre femmes et hommes.


title: Abwasserreinigung Kloten Opfikon, Rohrstrasse 49, 8152 Glattbrugg, Ausbau ARA 2020, Submission B04-Fenster

description: Lieferung und Montage diverser Fenster in Holz-Aluminium und in Aluminium


title: Dose Rate Protection System — Detectors.

description: Detectors for dose rate protection system of SwissFEL.

awardCriteriaDetails:
Compliance with the specification, chap. 3:
Price:
Compliance with the specification, chap. 1, 2, 4, 5:

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

ELSE Nuclear S.r.l.

street: Via Tito Vignoli 44

countryName: IT


title: Langenthal, Sanierung Bahnhofstrasse

description: Tiefbauarbeiten für Werkleitungssanierungen, Rohrvortrieb und Strassenbau mit ca. 800 m2 Natursteinpflästerung in gebundener Bauweise.

eligibilityCriteria: - Vollständige Abgabe vom Angebot und den geforderten Nachweisen - Teilnahme an obligatorischer Begehung vom Dienstag, 10. Juli 2012, um 14.00 Uhr

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:
Preis mit Bonus für Lernende bei Bauaufträgen gemäss Amt für Grundstücke und Gebäude der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern.:


name: Stadt St.Gallen Hochbauamt,Neugasse 1, 9004 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 71 224 55 82, E-mail:

description: Primarschule Riethüsli, Neubau Schulanlage BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Innen- und Aussengeländer)


name: État de Vaud, direction des systèmes d'information

description: Mise à disposition de 16 ressources selon les profils définis dans le cahier des charges.

title: AO — ressources U-SEU.

street: Avenue de Longemalle 1


name: BLS AG, à l'attention de Roland Bärtschi,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: 0583272727, E-mail:

description: Oberland bernois sud Rénovation des traverses de chemins de fer en bois

description: Oberland bernois nord y c. tunnel de faîte du Lötschberg Rénovation des traverses de chemins de fer en bois

description: Emmental Rénovation des traverses de chemins de fer en bois

description: Plateau Rénovation des traverses de chemins de fer en bois

title: Holzschwellensanierung

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 60
Konzept / Technischer Bericht:: 30
Akzeptanz Vertrag:: 10


title: 726.55Monbielerstrasse Baulos 3 Belagsarbeiten

description: Fundationsmaterial 450 m3; AC T 16 N 100 t; AC T 22 N 425 t; AC 8 N 200 t;


description: Fourniture de lustrerie de secours.

description: Tableaux électriques.

title: Rénovation totale du bâtiment du collège de Vigner

description: Rénovation total du bâtiment du collège de Vigner.

Commune de Saint-Blaise

street: Grand'Rue 35, case postale 158


name: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS)

description: Commercialisation des espaces publicitaires à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules de TRAVYS SA

title: CONCESSION D’AFFICHAGE

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Quai de la Thièle 32 - CP387


name: Direction des systèmes d'information et de communication

description: Acquisition et maintenance de logiciels SAP. Le montant estimatif du marché, sur quatre ans, s'élève à CHF 800 000.- hors TVA. Le choix des logiciels SAP est lié à des contraintes de compatibilité et de redondance avec l’existant, de partage des outils de gestion et de supervision, de disponibilité des connaissances et de personnel technique qualifié.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Quantité et qualité des références (en cas d'égalité de prix uniquement):

street: 25 rue du Stand


title: MFH Wuhrmatt - Totalunternehmer-Submission mit Präqualifikation

description: Erstellen eines MFH mit sechs Wohneinheiten in konventioneller Bauweise im Minergie-P Standard inkl. Planungsleistungen ab Ausführungsplanung (teilweise bereits geleistet). Angebote von Gesamtdienstleistern.

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen "Informationen zur Präqualifikation"


title: Baumeisterarbeiten, Neue Perronanlage Bahnhof Meiringen

description: - Behinderten- und kundengerechter Ausbau des Bahnhofes mit einem stirnseitigen, gleisunabhängigen Perronzugang sowie einer Haus- und Mittelperronanlage. - Neubau Bahntrasse bis und mit Vorschotterung exkl. Gleisbau - Schaffung von Wartezonen (Wartekabine im Mittelperron) sowie Beleuchtung der Perronanlage - Neubau eines MIB Perrons im direkten Anschluss an das zb Perron Hauptmengen: Aushub: ca. 230 m3 Kabelschutzrohre: ca. 950 m1 Perronwinkel / Winkelplatten: ca. 720 m1 Asphalt: ca. 600 to1 Kiessand: ca. 1300 m3 Fundamente FL/SA/Beleuchtung: ca. 50 Stk. Fundamente Wartehalle / Infowand / Velounterstand: ca. 4 Stk.

eligibilityCriteria: 10.12.2008 Kosten: Keine


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

title: A53 Kreisel Betzholz / 117-006 UF Affeltrangerstraße.

description: — Anpassung Straßengeometrie (inkl. Unterbau/Belag);— Instandsetzung Kunstbaute;— Erstellen Gefälle;— Anpassungen Leitschranken;— Lärmschutz.Abbruch Belag 500 t,HDW / Reprofilierung Beton 300 m²,Entwässerungsleitugen / -rinne 100 m,Arneiten Konsolkopf 20 m²,Betonarbeiten 30 m³,Leitschranke 70 m²,Asphalt 500 t,Walzasphalt 150 t,Fundationsschicht 450 m³,Schüttung Misapor 300 m³.

street: Walcheplatz 2

Oberholzer Bauleistungen AG

street: Techcenterstraße 10


title: Tunnel LEB Lausanne-Chauderon-Union Prilly Technique ferroviaire

description: Réalisation d'un nouveau tracé à double voie entre les gares LEB et Lausanne-Chauderon et Union -Prilly. Le marché Techfer couvre le périmètre suivant: Voie ferrée ballastée et sans ballast et dalle flottante; Ligne de Contact entre Lausanne-Chauderon et Union Prilly; Système de ventilation: système de désenfumage du nouveau tunnel LEB; Systèmes basse tension: alimentation électrique MT/BT, éclairage, détection incendie, contrôle d'accès, fibre optique, interphonie et extension du réseau LAN, généphone, second œuvre BT (signalétique; portes coupe-feu; main courante; traversées de voie); Gestion Technique Centralisée: système de supervision et contrôle-commande des systèmes de ventilation et basse tension du nouveau tunnel. Le soumissionnaire doit nommer un chef de projet général qui sera responsable de l'intégration des différents systèmes du marché Techfer.

eligibilityCriteria: L'adjudicateur ne prendra en considération que les offres provenant de soumissionnaires suisses ou étrangers dont le siège se trouve dans un des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en matière d'accessibilité à leurs marchés publics, qui respectent les conditions de participation, à savoir les offres qui sont arrivées dans le délai imposé signées et datées, présentées dans la lanque imposée, libellées en francs suisses, accompagnées des pièces administratives et financières dûment complétées, dans la forme et à l'adresse fixées. En cas de doute sur la recevabilité d'une offre, l’adjudicateur procédera à une vérification plus approfondie.


name: Stadt Winterthur Departement Bau, Tiefbauamt, Verkehrswege

title: Wieshofstrasse/Wässerwiesenstrasse Arealüberbauung BVK Kanalumlegung 1. Etappe

description: Das Tiefbauamt verlegt die Kanalisation vom Überbauungsgebiet der BVK in den öffentlichen Grund. In der ersten Etappe wird der Regenüberlauf angepasst, ein neuer Kanal in der Eulachstrasse erstellt, die Eulach gequert sowie ein Teil der Kanalisation in der Wässerwiesenstrasse erstellt.


name: Entreprise Belloni SA,rue des Moraines1, 1227 Carouge (GE), Suisse

name: CLR architectes sa,rue des vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: Trois immeubles de logements, surfaces commerciales et garages souterrains

description: Enduits plâtres, Cloisons en plaques de plâtre, Papiers peints & Peintures


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I

title: 10444 / Erneuerung Zulgstrasse, Steffisburg


name: Vectur S.A.,Rue de l'Industrie54, 1030 Bussigny-Lausanne, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Rénovation du Collège de St-Roch

description: Projet de restauration et de transformation du collège de Saint-Roch destiné à valoriser l’architecture historique et à l’adapter à l’usage contemporain. Montant DG TTC: CHF 394'000.-

eligibilityCriteria: Français


name: Kanton Luzern Dienststelle Informatik,à l'attention de Michael Niederberger, Ruopigenplatz 1, 6015 Luzern, Suisse, E-mail:

title: Rechenzentrums-Dienstleistungen: Zwei Colocation Standorte

description: Im Rahmen dieser Ausschreibung wird ein Generalunternehmer ermittelt, welcher - die Standorte für zwei RZ des Kantons Luzern und des LUKS für die nächsten fünf Jahre (ab Zurverfügungstellung des ersten Standortes) zur Verfügung stellt (Colocation) - die Verbindung zwischen dem ersten Colocation-Standort (RZ 1) und dem bestehenden RZ-Standort der DIIN in Rathausen in Phase 1, zwischen RZ 1 und dem zweiten Colocation-Standort (RZ 2) für die DIIN in Phase 2 sowie zwischen den Colocation Standorten und den bestehenden Standorten der DIIN als Dienstleistung bereitstellt (Connectivity für DIIN), - als Option die Verbindung zwischen RZ 1 und dem bestehenden RZ-Standort des LUKS in Nottwil in Phase 1, die Verbindung zwischen RZ 1 und RZ 2 für das LUKS in Phase 2 sowie zwischen den Colocation Standorten und den bestehenden Standorten des LUKS als Dienstleistung bereitstellt (Connectivity für LUKS).

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, I-AEP-ENG-UMV-RWT

description: Le mandat de soutient environnemental au maître d’ouvrage (SEMO) permettra un suivi des phases d’études, de préparation des travaux, des chantiers ainsi que de la remise en état des différents secteurs.Le respect de la législation environnementale relative aux travaux constitue également un objectif prépondérant aux yeux du maître d’ouvrage. Les principes de qualité sont les suivants:— suivi rigoureux de toute la documentation environnementale du projet;— gestion économique du projet garantissant la maîtrise des coûts;— communication efficiente et transparente entre le responsable du SEMO et le MO;— défense des intérêts du MO;— coordination entre les différents intervenants du domaine environnement;— respect du planning des appels d’offres, des études et des travaux.

title: Soutien environnemental au maître d’ouvrage / tunnel de Ligerz / doublement de la voie

street: Avenue de la Gare 43

IC Infraconsult AG

street: Kasernenstrasse 27


title: Umbau Kultur Casino Bern, BKP 365, Bühnenanlagen

description: Die vorliegende Ausschreibung betrifft den Neubau der Bühne im Grossen Saal (18 x 12 – 15 m), optional die Bühne im Burgerratssaal (5 x 9 m) und optional den Pianolift. Diese Angaben haben nur informativen Charakter. Der Unternehmer kann daraus keinerlei Ansprüche ableiten.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Schlüsselpersonen: 10
Funktionalität der Bühne: 20
Erläuterungen::
Preis: (das Angebot ist in CHF abzugeben), inkl. alle Optionen:
Schlüsselpersonen: Angaben siehe Ausschreibungsunterlagen:
Funktionalität der Bühne: Angaben siehe Ausschreibungsunterlagen:
Preisbewertung:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 40% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 = genügende Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung:
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die ganze Note ohne Dezimalstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: voestalpine Schienen GmbH,Kerpelystraße 199, 8700 Leoben, Autriche

name: BLS Netz AG,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

description: Kurz- und Langschienen Profile: 46E1, 54E2 Stahlgüte: R400HT oder vergleichbar

description: Kurzschienen Profile: 60E1, 60E2 Stahlgüte: R260, R350HT

description: Kurzschienen Profile: 54E2, 54E6 Stahlgüte: R260, R350HT

description: Kurzschienen Profil: 46E1 Stahlgüte: R260, R350HT

description: Langschienen Profile: 46E1, 54E2, 54E6, 60E1, 60E2 Stahlgüte: R260, R350HT, R400HT oder vergleichbar

title: Beschaffung Schienen

description: Ziel der Ausschreibung ist es, einen oder mehrere Anbieter für Schienen zu finden, welche die voraussichtlich geplanten Schienenbedarfe für die Jahre 2018, 2019 und 2020, mit einer Option auf Verlängerung um jeweils 1 Jahr für 2021 und 2022, nach den technischen Anforderungen der BLS Netz AG, fertigen und liefern. Aus der Ausschreibung soll jeweils ein Rahmenvertrag für Lieferungen hervorgehen, welcher die Qualität und Termintreue garantiert.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Lösungskonzept:: 40
Gesamte Wirtschaftlichkeit:: 35
Diverses:: 15
Referenzen:: 10


name: Stadt Zürich, Organisation und Informatik

title: Installationen für die VoIP4zuerich Migration


title: Sekundarschulanlage Lärchen Münchenstein / Ergänzung und Sanierung, Lüftungsanlagen

description: Lüftungsarbeiten: Erstellung der gesamten Lüftungsinstallation inkl. Lieferung und Montage.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 70
ZK 2: Referenzen des Anbietenden (Qualität): 30


description: Messa a disposizione di agenti di sicurezza per la conduzione del traffico sulle strade cantonali, biennio 2022-2023 - ZONA SOPRACENERI

description: Messa a disposizione di agenti di sicurezza per la conduzione del traffico sule strade cantonali, biennio 2022-2023 - ZONA SOTTOCENERI

title: Concorso per la messa a disposizione di agenti di sicurezza per la conduzione del traffico sulle strade cantonali, biennio 2022-23

description: Conduzione del traffico, quantitativi in base a quanto esposto nella documentazione di gara.

eligibilityCriteria: I concorrenti interessati devono annunciarsi utilizzando l'apposito modulo di iscrizione reperibile sul sito del committente www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina "Iscrizione"

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Servicedienstleistung und Störungsbehebung an Strassenverkehr-Erfassungssystemen - Wartungsleistungen


description: Ersatz der bestehenden Durchleuchtungsanlage mit einer neuen Durchleuchtungsanlage inklusive digitaler Subtraktionsangiographie.

title: Durchleuchtungsanlage mit digitaler Subtraktionsangiographie (DSA)

Departement B&I KSSG

street: Rorschacherstrasse 95


title: NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino – Support au Maître d’Ouvrage BHU et direction générale des travaux OBL


description: BKP 211 Baumeisterarbeiten.

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten.

BGS & Partner Architekten AG

street: Schönbodenstrasse 4

Toneatti AG Jona

street: Stampfstrasse 50


title: 5200 Brugg, Obergrütweg, Im Hegel und Badstrasse Erneuerung Werkleitungen, Kanalisation und Strasse

description: Gemäss Unterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Mandat blanchisserie du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie

description: Le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie réalise un appel d'offres portant sur la fourniture (linge plat, vêtements professionnels, etc...), le traitement de ce linge et l'entretien de linges spécifiques (vêtements des patients/résidants, linge privé du CNP, etc...)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quand à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accoord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer


title: Bahnhofplatz Süd, Instandstellung und Neugestaltung; Neubau des Busdaches (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Das neue Busdach weist einen trapezförmigen Grundriss von 50 m Länge und 30 m Breite auf. Im exzentrisch angeordneten Pfeilerelement wird zukünftig die Mobilitätszentrale integriert. Das neue Dach stellt eine anspruchsvolle Stahlbaukonstruktion bezüglich Tragwerke und Korrosionsschutz dar. Im Weiteren wird die grosse Dachfläche als lichtdurchlässige Glaskonstruktion ausgebildet, während die Untersichten mit Lochblechen verkleidet werden. Damit die Arbeiten auch bei jeder Witterung ausgeführt werden können, sind eine Arbeitsbühne und eine beheizte Einhausung vorgesehen.


name: Dénériaz SA Sion,Route de Riddes101, 1950 Sion, Suisse

name: Office cantonal de la construction du Rhône (OCCR3),Rue des Creusets 5, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: 027 606 35 20, E-mail:

title: 3ème correction du Rhône - Mesure anticipée I de Granges / Mesure technique - Renforcement de digue (Génie civil)

description: • Travaux de renforcement de digue par mise en place de palplanches sur une longueur de ~765m • Réfection de chaussée

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Sanierung und Erweiterung Schulhaus Widacher BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt allen verlangten Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.


name: CSD Ingénieurs SA, à l'attention de Simon Turrillo,Chemin de Montelly 78, case postale 302, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41216207004, E-mail:

title: Rénovation du collège de Vauvilliers

description: Le présent projet consiste en l’assainissement général et énergétique du collège de Vauvilliers aux standards Minergie P. L’architecte - planificateur général aura pour mission de développer le projet de l’ouvrage puis piloter la rénovation conformément à la norme SIA 102, de la phase 21 à la phase 53.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de Winterthour,à l'attention de Offre : N03/70 KER, alimentation en eau d'extinction provisoire, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: 070191 N03/70 Kerenzerbergtunnel Erstellung einer provisorischen Löschwasserversorgung

description: Die bestehende Löschwasserversorgung im Kerenzerbergtunnel garantiert nicht mehr die erforderliche Funktionstüchtigkeit und Zuverlässigkeit für einen Feuerwehreinsatz. Die Löschwasserleitung ist im Bankett eingelegt und in einem sehr schlechten Zustand. Mit einer neuen provisorischen Löschwasserversorgung soll die heutige Versorgungssituation im Kerenzerbergtunnel bis zur Fertigstellung der Gesamterneuerung sichergestellt werden. Der Neubau der provisorischen Löschwasserleitung erfolgt zwischen dem Portal Gäsi (km 163.800) und dem Portal Tiefenwinkel (km 169.400) und beinhaltet den Bau einer neuen Löschwasserleitung welche am Tunnelgewölbe montiert wird. Die Löschwasserversorgung erfolgt aus den bestehenden Reservoirs. Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: PREIS: 60
ZK 2: BAUPROGRAMM: 10
ZK 3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 10
ZK 4: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


description: Zur Evaluation eines auftragnehmenden Architekturbüros wird ein selektives Planerwahlverfahren mit offener Dossierselektion ausgeschrieben. Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Gemeinde als Bauherrschaft einen zuverlässigen Partner für die weitere Planung des Bauvorhabens.

title: Planerwahlverfahren Neubau Werkhof und Feuerwehrdepot

Stauffer & Studach AG

street: Alexanderstrasse 38


title: ARA Zermatt: BKP 265 Hebeanlagen

description: Lieferung und Montage von Krananlagen in bestehende Felskaverne ARA Zermatt: - Einschienenkräne (2.5 t) - Deckenlaufkräne (2.5 t, 2.0 t)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Vergleichspreis: 60
Leistungsfähigkeit des Anbieters: 20
Qualität der angebotenen Produkte: 10
Qualität der Offerte: 10
Vergleichspreis: 60
Leistungsfähigkeit des Anbieters: 20
Qualität der angebotenen Produkte: 10
Qualität der Offerte: 10


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Zoé Bonomi,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Bâtiment celluaire et bâtiment annexe sur site Crêtelongue, Granges CFC 273 - Menuiserie


name: Hôpital du Valais - Direction Générale - Projets stratégiques

description: Hôpital du Valais - Site de Sion - Projet d'extension - Soumission Portes coulissantes automatiques

title: Hôpital du Valais - Site de Sion - Extension - Soumission Portes coulissantes automatiques

street: Av. du Grand-Champsec 86

Charles-Philippe Righini

street: Rue de l'Ancienne Pointe 38


title: Seeufergestaltung Oberägeri, Teilbereich Seeplatz – Umgebung, Gärtner- und Tiefbauarbeiten.

description: Sanierung und Umgestaltung von Platz- und Parkflächen sowie Schaffung von neuem Spielbereich im Zuge der Umgestaltung des Seeplatzes.Vorgesehene Arbeiten:— Rückbauarbeiten bestehende Beläge, Einbauten und Spielgeräte;— Voll- oder Teilausbau Fundationsschichten (ca. 1 800 m²);— Geotextilien (ca. 1 800 m²);— Grabenaushub und Verlegung Kabelkanal- und Entwässerungsrohre bis DN 150;— Lieferung und Versetzen von Abschlüssen aus Beton- und Naturstein;— Aufprofilierung Kiesschichten;— Einbau ungebundene Fundationsschichten (ca. 900 m³);— Erstellung Pflasterflächen für Schwerlastbetrieb (ca. 170 m²);— Asphaltbeläge (ca. 120 m²);— Liefern und Versetzen von Spielplatzgeräten;— Oberboden- und Pflanzarbeiten einschl. Lieferung;— Erstellungspflege an Bäumen und Sträuchern.

Appert Zwahlen Partner AG

street: Zugerstraße 4


title: Mörigen, Knoten Kantonsstrasse /Unterdorfstrasse Strassenbau

description: Tief- und Wasserbauarbeiten Mörigenkurve

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Umwelt/Ökologie, Projektanalyse: 30
Schlüsselpersonen: 20