name: Arnold AG,Rheinstrasse 87, 4133 Pratteln, Suisse

title: N02, 070037, Tunnel Belchen (BTB), TP4.5 Infrastruktur/ Installationen Zentralen (DP4) / Los 4.10 Installation Infrastruktur Zentralen

description: Erstellen der Elektroinstallationen in den Portalzentralen Nord und Süd und den Tunnelzentralen Q2, Q4 und Q6: - Bauprovisorien - Erdung-Potausgleich - Kabeltrassen, Steigzonen - Zuleitungskabel - Hausinstallationen (Raumbeleuchtung usw.) - Inst. BMA-Anlage Gebäude (Rauchmelder) - Inst. Raumlüftung - Inst. Betriebstelefon (Zentralen) - Inst. der Tunnelventilation (Zentralenbereich) - Pumpenanlagen - Fluchtwegsignalisation - Anpassungsarbeiten Alt-/Neubau Zentralen - Dokumentation - Abnahme

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis;: 60
- Bereinigter Preis:
2. Qualifikation Schlüsselpersonen, unterteilt in;: 30
2.1 Der Projektleiter hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
2.2 Der Bauleiter (Chefmonteur) hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
3. Organisation;: 10
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
1. Preis;: 60
- Bereinigter Preis:
2. Qualifikation Schlüsselpersonen, unterteilt in;: 30
2.1 Der Projektleiter hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
2.2 Der Bauleiter (Chefmonteur) hat *vergleichbare, abgeschlossene Projekte innerhalb der letzten 10 Jahre, mit vergleichbaren Installationen / Materialien in deutscher Sprache und Schrift realisiert.: 15
*Vergleichbarkeit bedeutet, ein Projekt::
- mit Tunnelzentralen auf Hochleistungsstrassen, Auftragssumme > 1.0 Mio. CHF:
3. Organisation;: 10
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, ermittelt sich die Gesamtpunktzahl des Hauptkriteriums aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Subkriterien. Dies kann bei einem Hauptkriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:


name: Rhätische Bahn AG, à l'attention de Reto Joos,Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Suisse, Téléphone: 081 288 65 69, E-mail:

scheme: CPV

title: Klosters Dorf, Bahnhofausbau, Perrondach, BKP 213 Montagebau in Stahl

documentType: tenderNotice

description: Montagebau in Stahl, Perrondachstützen 67to

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Dräger Medical Schweiz AG,Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld, Suisse

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève,Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne, Suisse

documentType: awardNotice

title: Ventilateurs de néonatalogie pour le CHUV

description: Le présent appel d’offres porte sur la fourniture, l’installation, la mise en service et la formation des utilisateurs de ventilateurs de néonatalogie destinés au service de néonatalogie et de soins intensifs de pédiatrie du CHUV.

eligibilityCriteria: Selon appel d'offres

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


description: Le marché a pour objet l’établissement, par une équipe pluridisciplinaire, d’un projet pour le plan d’aménagement local de la commune de Saint-Blaise. Un avant-projet de ce plan a d'ores et déjà été établi. Pour le surplus, il est fait référence aux documents d'appel d'offres.

title: Projet de plan d'aménagement local de Saint-Blaise et prestations annexes.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Commune de Saint-Blaise

street: Grand'Rue 35


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen und Print

title: Übersetzungsdienstleistungen, nicht SBB-spezifisch

description: Der Dienstleister übersetzt Texte im Bereich nicht SBB-spezifisch.

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35
Erfahrung im öffentlichen Verkehr: 25
Vertrautheit mit Gegebenheiten der Schweiz, Sprachgebrauch: 25
Kurzfristige Übersetzungen: 15
Testübersetzung: 35


name: Azienda Acqua Potabile, Piazza Grande 1, 6512 Giubiasco, Suisse, Téléphone: +41 91 850 99 38, Fax: +41 91 850 99 39, E-mail:

title: Opere da Impresario Costruttore - Acquedotto Valle Morobbia - Condotte secondarie

description: Il progetto prevede la costruzione delle condotte di adduzione dell'acqua potabile dalle captazioni sorgenti ai serbatoi in alta valle Morobbia

eligibilityCriteria: Il sopralluogo tecnico obbligatorio è fissato per il 18 febbraio 2016, alle ore 10:00, con ritrovo presso la Sala del Consiglio Comunale di Giubiasco, Piazza Grande 1, 6512 Giubiasco

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Scharans Belagsarbeiten

description: Ungebundene Gemische ca. 1'260 m3; Planie ca. 6'320 m2; Berandungen ca. 1'200 m; Schachtdeckel ca. 45 St; Abdichtung PBD ca. 150 m2; AC T 22 N ca. 925 t; AC T 16 N ca. 100 t; AC 8 N ca. 375 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: HAMARD SA,Chemin des Léchères3, 1217 Meyrin, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: Upn.Colombier- Cornaux / TP2 SSB - Surveillance DIN-DIV - Lot 5.2

description: Le marché de construction s’inscrit dans l’UPlaNS de Colombier–Cornaux, TP2 (Serrières – St-Blaise). Le TP2 est composé de 2 sections : la section 6 (Serrières - Neuchâtel Maladière) et de la section 7 (Neuchâtel Maladière – St-Blaise). Les travaux du lot 5.2 «Surveillance DIN-DIV» objet du présent marché consistent en : Installation de détection incendie tunnel (DIN), sections 6 et 7 : - Renouvellement complet de la partie d’installation « détection thermique » en tunnel, - Mise en place de la partie d’installation « détection de fumée » en tunnel. Principales quantités prévisionnelles : - Environ 9 200 m' de câbles détecteur d'incendie, répartis en 7 tronçons de tunnels, associés à 7 unités d’évaluation (contrôleurs). - Environ 156 détecteurs de fumée tunnel, répartis en 16 tronçons de tunnels, avec : o Environ 13 733 m' de câbles d’alimentation électriques, o Environ 15 279 m' de câble pour transmission de signaux (bus de terrain). - Dépose de l’ancienne installation de détection incendie tunnel existante. Système de gestion - installation divers (DIV), sections 6 et 7 : - Mise en place, par section, d’un système de gestion (automates CI/CL) du domaine 5 (D5.3) avec leur réseau Ethernet pour gérer les parties d’installation suivantes : o Unités d’évaluation des câbles détecteur d'incendie et détecteurs de fumée tunnel de l’installation de détection incendie tunnel (mesures, défauts…), o Caméras de l’installation vidéo (défauts des protections électriques), o Stations de détection de verglas de l’installation de surveillance et d’alarmes météo (uniquement les défauts techniques et des protections électriques), o Stations du système radio (uniquement les défauts techniques), o Armoires de l’installation « téléphone de secours (TRN) » (défauts des protections électriques), o Portes des issues de secours (états ouvert/fermé des portes), o Armoires SOS en niches et IS/LT (états accroché/décroché des extincteurs). - Raccordements (câblage) à ces systèmes de gestion D5.3 : o des unités d’évaluation et détecteurs de fumée (surveillance), o des protections électriques des caméras de l’installation vidéo (surveillance), o des stations de détection de verglas (surveillance et alimentation), o des stations du système de radiocommunication (surveillance), o des protections électriques des « téléphone de secours » (surveillance). - Mises en place et raccordements (câblage) à ces systèmes de gestion D5.3 : o des capteurs d’ouverture de porte (surveillance et alimentation), o des décrochés d’extincteurs des armoires SOS (surveillance). - Dépose des éléments « Divers » existants (ex. : dans les armoires des niches SOS). - Intégration des Commandes d'Installation « SURV » des 2 systèmes de gestion D5.3 dans le SGE UT IX (« Gestion Section Passerelle » et « Gestion Générale ») et dans respectivement les 2 nouveaux systèmes de Gestion Section des sections 6 et 7. Principales quantités prévisionnelles : - 42 armoires réparties dans 36 locaux techniques : 2 primaires et 34 secondaires, - 10 automates : 2 Commandes d'Installation (2 sections), 8 Commandes Locales (8 zones) avec 37 modules d’E/S pour environ 1 000 points physiques par section, - 40 Switches Ethernet et 4 convertisseurs de médias constituant les réseaux SURV, - 47 capteurs d’ouverture de porte, - 111 contacts de décrochés d’extincteurs, - Environ 11 070 m' de câbles d’alimentation électriques, - Environ 2 214 m' de câbles à fibres optiques monomodes, - Environ 32 167 m' de câbles pour transmission de signaux (liaisons ToR ou séries). Remarque : les autres installations du domaine 5 « Installation vidéo » (lot 5.1) et « Installation de surveillance et d’alarmes météo » (lot 5.3) font l’objet de lots distincts. Ils partagent néanmoins certaines armoires du présent lot dans les locaux techniques secondaires. La planification simplifiée des travaux est la suivante : - 2016 : section 6, chaussée Lausanne, - 2017 : section 6, chaussée Bienne, - 2018 : section 7, chaussée Bienne, - 2019 : section 7, chaussée Lausanne.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


title: Schulhaus am Wettingertobel

description: Instandsetzung und Umnutzung


name: Syndicat des communes des Franches-Montanges - COPIL Taxes aux sacs

description: Production, stockage, distribution de sacs taxés (SCFM) et encaissement de la taxe au sac du syndicat des communes des Franches-Montagnes. Il s'agit d'un marché de fournitures et de services. La description détaillée figure dans les documents de l'appel d'offres:

title: Sacs SCFM - Production, stockage, distribution de sacs taxés et encaissement de la taxe aux sacs du syndicat des communes des Franches-Montagnes

street: Les Emibois 64B


name: agromont AG,Bösch 1, 6331 Hünenberg, Suisse

name: Etat de Vaud, Dép. des infrastructures, Service des routes, Centre cantonal d'entretien des véhicules, à l'attention de Olivier Blaser,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achats d'un tracteur porte-engins

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Schulhaus Sandgruben mit Sporthallen; BKP 201 Aushubarbeiten

description: BKP 201 Aushubarbeiten Aushubarbeiten Neubau Sekundarschulhaus mit Sporthalle und Kindergarten. Erstellen einer Rühlwand im Bereich Schwarzwaldallee sowie div. Böschungsicherung mit Nagelwänden.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


title: Neubau Kindergarten Blattacker, 9435 Heerbrugg

description: Neubau 3- fach Kindergarten mit Mehrzweckraum, eingeschossig, Kubikmeter (SIA 416) ca.3'700m3. Ausführung in Sichtbackstein und Sichtbeton.


name: Gemeinde Horw, Baudepartement, Gemeindehausplatz 1

title: Erneuerung Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Grämlis, 2. Etappe: Teil 3 - Hydraulische Ausrüstung

description: 'Hydraulische Ausrüstung für folgende Teilobjekte: Neubau TWA-Grämlis - Rohrleitungen / Pumpen / Armaturen - Vorfiltration - Ozonerzeugung / Ozoneintrag / Restozonvernichtung - Ultrafiltration zur Trinkwasseraufbereitung - Schlammwasserbehandlung mit Ultrafiltration - Chemikaliendosierung / CIP-Anlage / Neutralisation - Messgeräte und Nebeneinrichtungen Sanierung Reservoire der TWA Grämlis - Rohrleitungen / Armaturen - Nebeneinrichtungen Umbauten im bestehenden Gebäude der TWA-Grämlis - Rohrleitungen / Armaturen - Aktivkohlefiltration - Chemikaliendosierung - Messgeräte und Nebeneinrichtungen Umbau Seewasserpumpwerk (SWPW) Krämerstein - Rohrleitungen / Pumpen / Armaturen - Vorfiltration - Messgeräte und Nebeneinrichtungen

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: Firmenreferenz: 10
ZK2: Referenz Projekleiter/Chefmonteur: 20
ZK3: Wartung und Service: 5
ZK4: Auftragsanalyse: 15
ZK5: Angebotspreis: 50
ZK1: Firmenreferenz: 10
ZK2: Referenz Projekleiter/Chefmonteur: 20
ZK3: Wartung und Service: 5
ZK4: Auftragsanalyse: 15
ZK5: Angebotspreis: 50


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Martin Häfliger, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 79 29, E-mail:

title: Arbeits- und Schutzkleidung

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die Lieferung von Arbeits- und Schutzkleidungen für die ca. 700 Mitarbeiter aller 4 Geschäftsbereiche von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. Das Mengengerüst dieser Ausschreibung soll den prognostizierten Bedarf an Kleidungsstücken für 2 Jahre decken.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des bâtiments

title: Transformation intérieure et extérieure, Rte des Daillettes 6 & 6A à 1700 Fribourg

description: Les installations de production de chaleur sont maintenues en l'état, par contre les installations de distribution et de diffusion de chaleur sont soit remplacées soit assainies. Les locaux dont l'affectation le nécessite sont ventilés et le sous-sol (dépôts du musée) est entièrement climatisé.

street: Grand-Rue 32


name: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL

title: BKP 344.6 Gastroküche (Lüftungsdecke CNS); BKP 346.1 Gastroküche (Gew. Kälte – Technik); BKP 346.2 Gastroküche (Gew. Kälte – Raumdämmung); BKP 381.1 Gastroküche (Bodenbelag fugenlos).

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

street: Amtshaus Rathausen


name: Ville de Sion, service des travaux publics

title: Parking public des Roches-Brunes avec 3 immeubles d'habitation — prestations de l'ingénieur CVS

description: Mandat d'étude de projet + appel d'offres + réalisation concernant la construction d'un parking de 3 étages comprenant 370 places et rehaussé de 3 étages comprenant 59 appartements.

awardCriteriaDetails:
Prix de l'offre:
Qualification du soumissionnaire:
Références:
Qualités techniques proposées:

street: Rue de Lausanne 23

SIGMA Ingénierie et Maintenance SA

street: Avenue de la Gare 19


description: Fourniture d'un lot de 2 véhicules tous usages pour les interventions du corps des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Lausanne.

title: Achat d'un lot de deux véhicules tous usages LOSA 150 - LOSA151

Service de protection et sauvetage

street: Rue de la Vigie 2

name: Ne pas ouvrir-soumission LOSA 151 — LOSA 152


name: CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement

name: Université de Genève, Division des Bâtiments, Service Campus Durable

description: Appel d'offres public pour l'acquisition d'un Laser Frequency Comb

street: 24, rue du Général Dufour

street: rue Jaquet-Droz 1


name: SBB AG, Infrastruktur, Flottenmanagement Fahrzeugbeschaffung I-ESP-FFM-FPJ

description: Die SBB AG beschafft 30 Personal- und Werkstattfahrzeuge (PWFZ). Beim PWFZ handelt es sich um ein Basisfahrzeug mit entsprechenden Aufbauten.

title: Beschaffung von Personal- und Werkstatt-Fahrzeuge inklusive Optionen

street: Hilfikerstrasse 3

Molinari Rail AG

street: Merkurstrasse 25


name: Commune de Rüeggisberg, Dorf, 3088 Rüeggisberg, Suisse, Téléphone: 031 808 18 18, Fax: 031 808 18 10, E-mail:

title: Hochwasserschutz Rochbach, Bereich Sägerei Rüeggisberg

description: Sanierung des Rohrbachs bei der Sägerei in Rüeggisberg inklusive Erstellung eines Durchlasses.

eligibilityCriteria: - vollständige Offerte - vollständige Selbstdeklaration mit Nachweisen - 3 Firmenreferenzen Wasserbau grösser als 150'000 CHF - 3 Referenzen Schlüsselpersonal (Bauführer, Polier)


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

description: Programmierung Multimedia 2'040 Stunden (Grundauftrag)

description: Programmierung Multimedia 3'060 Stunden (Grundauftrag)

description: Realisierung von WBT 1'200 Stunden (Grundauftrag)

description: Realisierung von WBT 1'800 Stunden (Grundauftrag)

description: Realisierung von WBT 3'000 Stunden (Grundauftrag)

description: Élaboration de documents de production WBT 1'200 heures (mandat de base)

description: Élaboration de documents de production WBT 1'800 heures (mandat de base)

description: Élaboration de documents de production WBT 3'000 heures (mandat de base)

title: (21048) 510 CME, Prestations e-learning et programmation multimédia

description: Élaboration de documents de production WBT (lot 1, lot 2 et lot 3) Le soumissionnaire élabore, sur la base des concepts de base ou briefings du CME les concepts détaillés, les scénarios pour des programmes d’apprentissage interactifs et les listes de médias pour la production de WBT en langue de base allemande. Réalisation de WBT (lot 4, lot 5 et lot 6) Le soumissionnaire élabore dans le logiciel auteur Articulate Storyline 360 la version de base du module d'apprentissage en langue allemande (basée sur les templates / basée sur les scénarios), il crée les documents à traduire par les services de traduction DDPS et il élabore ensuite les versions linguistiques en Allemand, en Français (et en Anglais). Suite voir chiffre 4.4.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans les annexes 1.1 à 1.3. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK01 Preis:: 2500
ZK02 Referenzprodukte: Zwei unterschiedliche Projekte, ZK02.1 bis ZK02.8:: 4000
ZK03 Berufserfahrung der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 1000
ZK04 Ausbildung im methodisch-didaktischen Bereich der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 750
ZK05 Ausbildung im Bereich E-Learning der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 750
ZK06 Zusätzliche berufliche Weiterbildungen der zwei aufgeführten Drehbuchautoren:: 500
ZK07 Form des Angebotes:: 500
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "Pflichtenheft" unter Ziffer 5 und in den Anhängen 1.1 und 4 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


title: Beschaffung eines Multiphotonen-Mikroskopie-Geräts zur Durchführung von Intravitalmikroskopie

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Sanierung Weissbadstrasse Abschnitt Steinegg - Felsenegg

description: Strassenbau- und Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: siehe Unterlagen


title: H417b IS Landwasserbrücke Schmelzboden, Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 80 mm 120 t; AC 8 N 30 mm 155 t; AC T 16 N 45 mm 285 t


title: Militärflugplatz Emmen, Sanierung Pisten und Rotbachquerung - Elektroinstallationen

description: Umsetzung Starkstromkonzept - Gewährleistung Einsatzbereitschaft bei Stromausfall - Erschliessung durch Werkleitung 990V-Netz - Erstellen Schaltstationen - Sanierung und Anpassung Schaltstationen - Installation Netzersatzanlage

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen, Angebots- und Vertragsbestimmungen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis:: 50
Referenzen Schlüsselpersonen:: 20
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine:: 30
Angebotspreis:: 50
Referenzen Schlüsselpersonen:: 20
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine:: 30


name: Direction de la sécurité de la Ville de Bienne, corps des sapeurs-pompiers professionnels

title: Fourgon tonne-pompe.

awardCriteriaDetails:
Coût:
Technique d'extinction de feux:
Superstructure / intégration d'équipements:
Châssis / cabine:
Installation électrique, signalisation spéciale, éclairage:
Prestations du service à la clientèle:
Test d'engagement / concept de formation et de perfectionnement:

street: rue du Chantier 8

Rosenbauer AG

street: Eichweg 4


name: RWSG Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG c/o St. Galler Stadtwerke

description: Die RWSG plant eine neue Leitung von Bruggmühle, Goldach bis zur Kreuzung Rorschacher Strasse — Zilstrasse in St. Gallen zu bauen. Sämtliche Arbeiten wie Belagsaufbruch, Aushubarbeiten inkl. Spriessung und allfällige Wasserhaltung sowie das helfen beim Rohrverlegen, das Wiedereinfüllen und die Wiederinstandstellung der Fahrbahn sind darin enthalten. Auf gewissen Abschnitten des Neubaus werden noch weitere Leitungen verlegt. Die gesamte Werkleitungsstrecke misst ca. 5 300 m. Darin sind auch Belagsarbeiten in der Rorschacher Strasse auf einer Länge von ca. 1 200 m enthalten.

title: Tiefbauarbeiten für RWSG-Wassertransportleitung

description: Die RWSG plant eine neue Leitung von Bruggmühle, Goldach bis zur Kreuzung Rorschacher Strasse — Zilstrasse in St.Gallen zu bauen. Sämtliche Arbeiten wie Belagsaufbruch, Aushubarbeiten inkl. Spriessung und allfällige Wasserhaltung sowie das helfen beim Rohrverlegen, das Wiedereinfüllen und die Wiederinstandstellung der Fahrbahn sind darin enthalten. Auf gewissen Abschnitten des Neubaus werden noch weitere Leitungen verlegt. Die gesamte Werkleitungsstrecke misst ca. 5 300 m. Darin sind auch Belagsarbeiten in der Rorschacher Strasse auf einer Länge von ca. 1 200 m enthalten.

street: St. Leonhard-Strasse 15


title: Neubau Regenbecken; Grundwasserabsenkung, Baugrubenaushub, Pfählungen, Betonarbeiten, Zu- und Ableitungskanal

description: Das Projekt umfasst im wesentlichen die folgenden Leistungen und Hauptmengen. Diese Angaben haben nur informativen Charakter, insbesondere kann der Unternehmer daraus keine Ansprüche ableiten. Aushub: 3000 m³ Aushub- Abtransporte: 2000 m³ BR-Rohre (NW 1000 mm): 35 m1 Wasserhaltung Vakuumverfahren Filterrohre: 100 St. Belagsarbeiten: 300 t Beton: 240 m³ Schalung: 600 m2

eligibilityCriteria: Vollständige Offerte gemäss Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Angebot: 60
Referenzen, Erfahrung, Unternehmung und Schlüsselpersonen: 30
Termine, Bauzeit: 10
Bereinigtes Angebot: 60
Referenzen, Erfahrung, Unternehmung und Schlüsselpersonen: 30
Termine, Bauzeit: 10


title: Kantonsspital Baden AG, Neubau Partnerhaus 2

description: Die Bestellerin plant in unmittelbarer Nähe zum Spitalneubau und bestehenden Partnerhaus ein zusätzliches Partnerhaus 2, um darin spitalnahe Nutzungen zu verorten. Neben einer Physiotherapie sind dies niederschwellige medizinische Nutzungen sowie Büroflächen für weitere Partnermietflächen. Das Gebäude ist mit einem unterirdischen Verbindungsgang an die benachbarten Spitalgebäude angeschlossen. Das Bauprojekt befindet sich bei Vergabe im Planungsstand «Vorprojekt» und ist bis und mit der Teilleistung 31 gemäss LM 112 fertiggestellt. Das Kantonsspital beabsichtigt die weiteren Arbeiten zur Planung und Realisierung des Bauwerks an einen Totalunternehmer zu übertragen. Dabei sollen sämtliche Leistungen (inklusive planungsbezogene Leistungen) bis und mit Realisierung (schlüsselfertige Erstellung) und Übergabe des Bauwerks an das Kantonsspital unter der Verantwortung des Totalunternehmers erbracht werden.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

awardCriteriaDetails:
Kosten (Offertsituation, Wirtschaftlichkeit, Einschätzung der Kosten): 50
Termine (Termine und Baulogistik): 30
Qualität (Infrastruktur, Personaleinsatz, Fachkompetenz der Verantwortlichen, Projektbezogenes Qualitätsmanagement): 20
Erläuterungen: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 1 bis 5::
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; qualitativ gute Inhalte und Dokumente:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, hoher Innovationsgrad:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Infrastruktur, Projekte, à l'attention de Andreas Huber,Bahnhofsstrasse 23, 6362 Stansstad, Suisse, E-mail:

title: Umbau Bahnhof Oberried und BehiG Brienzersee

description: Oberried -substructure 500 m (double voie) -superstructure 1100 m (dont 200 de piste rainurée) -Conduites de drainage et de barrière de ligne -2 aiguillages ferroviaires -plate-forme 2x210 m -Point d'entrée et de sortie de la piste pavé pour les véhicules à double sens -passage souterrain pour piétons -Réfection superstructure route cantonale : 200 m -Parking -cabine technique -fondations système de sécurité ferroviaire -Rénovation d'urgence d'environ 80 m de voie Ebligen -substruct. 180 m -plate-forme 125 m -Conduites de drainage et de barrière de ligne -Surélévation de l'abribus -Amélioration du chemin d'accès -fondations système de sécurité ferroviaire -Rénovation d'urgence d'environ 50 m de voie Brienz-Ouest -substruct. 550 m -superstruct. 550 m -Conduites de drainage et de barrière de ligne -plate-forme 125 m -Remplacement dalle du pont du métro de Dittligen -viaduc penché : 40 m -Ajustement pente longitudinale de la route d'accès -Parking

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualifikation Schlüsselpersonen: 10
Auftragsanalyse: 30
Projektrisiken: 10


title: BKP 283 Deckenbekleidungen

description: Deckenbekleidungen und Abhangdecken aus Schichtex, High-Tech-Filz und Metall


title: Gesamtsanierung Stadttheater Bern, Spiegel

description: Bauvorhaben Stadttheater Bern, Gesamtsanierung - Bauphase 2015, 2016: Lieferung und Montage neuer Wandspiegel und Spiegelrähmen für Medienspiegel. Total 16 Rähmen und 38 Spiegel.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.7 = 3.5 Punkte.:
- Referenzen (30%):
Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen die nicht älter als 5 Jahre alt sind nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden wenn möglich zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.3 = 1.5 Punkte.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.7 = 3.5 Punkte.:
- Referenzen (30%):
Der Submittent hat anhand von zwei vergleichbaren Referenzen die nicht älter als 5 Jahre alt sind nachzuweisen, dass er über die Erfahrung zur Erfüllung des Auftrages verfügt. Erwartet werden wenn möglich zwei mit diesem Auftrag vergleichbare Referenzobjekte.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig, 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt.:
Maximale Punktezahl 5 x 0.3 = 1.5 Punkte.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: UniversitätsSpital Zürich Direktion Betrieb Bereich Einkauf

description: Im Rahmen des Windows 10 Rollouts werden bestehende EOL Clients durch moderne, leistungsfähige Geräte ersetzt.

title: USZ – Workstation 2017.

street: Spöndlistrasse 9

Lenovo (Schweiz) GmbH

street: Baslerstraße 60


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

title: Polycom Sicherheitsfunknetz Kanton Bern; UKW Netz Tunnel Kanton Bern

description: Mit der Einführung im Kanton Bern des Sicherheitsfunknetz POLYCOM, müssen auch die Tunnelfunkanlagen auf den Nationalstrassen mit diesem Funkdienst erweitert werden. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen wird gleichzeitig auch eine Instandsetzung, nach den aktuellen ASTRA Richtlinien, der UKW Komponenten der Tunnelfunkanlagen angestrebt. Im Rahmen der beiden Projekte "POLYCOM Sicherheitsfunknetz Kanton Bern" und "UKW Netz Tunnel Kanton Bern" erfolgt die Gesamterneuerung der Tunnelfunkanlagen auf der A6 und A8 im Berner Oberland. Es werden für die folgenden Tunnelobjekte neue Tunnelfunkanlagen beschaffen welche die Dienste POLYCOM, UKW und UKW-Einsprechen unterstützen: Allmend (A6), Simmenfluh (A6), Leissigen (A8), Rugen (A8), Lütschine (A8), Sengg (A8), Chüebalm (A8), Giessbach (A8) und Soliwald (A8). Die Lieferungen umfassen, unter anderem: - 7 POLYCOM Kopfstationen und 18 POLYCOM Tunnelstationen; - 5 UKW Kopfstationen und 12 UKW Tunnelstationen; - 7 POLYCOM Air-Link Antennen und 5 POLYCOM Handoverantennen; - 8 UKW Ballempfangsantennen; - 8 Funkmasten; - 50 elektrooptische Wandler; - 820m Strahlungskabel; - 11 Schaltschränke, inkl. Zubehör. Folgende Leistungen sind zu erbringen: - Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung, gemäss Lastenheft, der neuen Tunnelfunkanlagen; - Erarbeitung des Realisierungspflichtenheftes (RPH); - Bauarbeiten und Errichtung von Antennenmasten; - Werkseitiger Aufbau der Anlagen; - Werkabnahme (FAT); - Site Acceptance Test (SAT); - Dokumentation; - Schulung; - Abnahme; - Rückbau der bestehenden VHF (analogen Betriebsfunk) und UKW Tunnelfunkanlagen.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgenden Zuschlagskriterien werden anhand der eingereichten Angebotsunterlagen bewertet::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40%:
ZK2: ORGANISATION UND SCHLÜSSELPERSONEN; GEWICHTUNG 25%, unterteilt in::
- Zweckmässigkeit der vorgeschlagenen Organisation 5%:
- Referenzen der 1. Schlüsselperson (Projektleiter) 10%:
- Referenzen der 2. Schlüsselperson (Baustellenleiter) 10%:
ZK3: AUFTRAGSANALYSE; GEWICHTUNG 20%, unterteilt in::
- Verständnis der Aufgabe und Vollständigkeit der Angebotenen Lösung 10%:
- Verständnis der Anforderungen der ASTRA Richtlinie 13006 5%:
- Kritische und technisch relevante Aspekte bei der Pegeleinstellung der Anlagen 5%:
ZK4: QUALITÄT DER AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN; GEWICHTUNG 10%, unterteilt in::
- Technische Beschreibung der angebotenen Ausrüstungen und deren Funktionsweise 5%:
- Qualität der angebotenen Ausrüstungen 5%:
ZK5: QM-KONZEPT; GEWICHTUNG 5%:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der einzelnen Unterkriterien sowie des ZK5 erfolgt immer mit ganzen Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien werden anhand der eingereichten Angebotsunterlagen bewertet::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40%:
ZK2: ORGANISATION UND SCHLÜSSELPERSONEN; GEWICHTUNG 25%, unterteilt in::
- Zweckmässigkeit der vorgeschlagenen Organisation 5%:
- Referenzen der 1. Schlüsselperson (Projektleiter) 10%:
- Referenzen der 2. Schlüsselperson (Baustellenleiter) 10%:
ZK3: AUFTRAGSANALYSE; GEWICHTUNG 20%, unterteilt in::
- Verständnis der Aufgabe und Vollständigkeit der Angebotenen Lösung 10%:
- Verständnis der Anforderungen der ASTRA Richtlinie 13006 5%:
- Kritische und technisch relevante Aspekte bei der Pegeleinstellung der Anlagen 5%:
ZK4: QUALITÄT DER AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN; GEWICHTUNG 10%, unterteilt in::
- Technische Beschreibung der angebotenen Ausrüstungen und deren Funktionsweise 5%:
- Qualität der angebotenen Ausrüstungen 5%:
ZK5: QM-KONZEPT; GEWICHTUNG 5%:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der einzelnen Unterkriterien sowie des ZK5 erfolgt immer mit ganzen Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


name: LBL association d'architectes, à l'attention de Gabriel Schaer,p.a 3 Clos de la Fonderie, 1227 Carouge, Suisse

title: FNM, 4 immeubles Minergie-A, logements et surfaces commerciales

description: Construction de 122 logements avec surfaces commerciales dans 4 immeubles B1-B3-B5 et A22 Début chantier : janvier 2015 Fin chantier : fin 2017 à mi 2018

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les candidats établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les candidats établis en Suisse peuvent participer.


name: c/o Porr Suisse AG,Seedorferstrasse 56, 6460 Altdorf, Suisse

title: N01, 080003, EP LEBI, EP Lenzburg - Birrfeld / prestations de construction (complément) - manque des positions selon analyse direction des travaux

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: BKP 112 "Abbrüche Gebäudeschadstoffe" für das Projekt "Bettenhochhaus Inselspital, Universitätsspital Bern Bettenhochhaus 3. Massnahmenpaket "

description: Demontage und fachgerechte Entsorgung von Flanschen der Kaltwasserverteiler, Rohrisolationen der Warm- und Kaltwasserleitungen. Isolation der Schmutzwasserleitungen und Brandschutzschnüre zwischen Rahmen und Glas von bestehenden Brandschutztüren.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 100
Preisangebot: 100


title: Appel d'offres pour les prestations de Facility Management du quartier des Fiches Nord à Lausanne

description: Voir document 1.0.

Cougar Management SA

street: rue des Vignerons 1A

Facilitim Sàrl

street: Rte de la Corniche 4


currency: EUR

Paul Scherrer Institut

street: Einkauf/Achat

Moehwald GmbH

street: Michelinstrasse 21

countryName: DE


name: Trauffer Marquage SA,Chemin de Praz-Lau 3, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N09.48 080010 - Upn.Vennes - Chexbres - TP5.101 - Marquage provisoire (ID 6151)

description: Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Markierungsarbeiten für die verschiedenen Phasen der Verkehrsführung für die zwischen Vennes und Chexbres vorgesehenen UPlaNS-Arbeiten. Die Markierungsarbeiten sind zwischen km 17+400 und km 20+400 (TP5) vorzunehmen. Bei diesen Markierungsarbeiten handelt es sich um: - die Aufbringung/Entfernung einer provisorischen Markierung (orangefarbene Klebestreifen); - die Aufbringung einer orangefarbenen strukturierten 2-Komponenten-Markierung; - die Aufbringung einer provisorischen weissen Einkomponentenfarbe.


name: Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région d'Aigle (AERA)

description: Études de détail, fourniture, réalisation, mise en service ainsi que la formation des collaborateurs pour les équipements suivants :-Épaississement des boues comprenant : 2 agitateurs submersibles pour bâche à boues mixte, 2 pompes excentriques, 1 strainpress, 2 tables d’égouttage ou équipements équivalents, 1 agitateur submersible pour bâche à boues épaissies, 1 station de préparation polymère batch et équipements associés, instrumentation, tuyauterie, robinetterie, manutention et trappes techniques-Déshydratation des boues comprenant : 1 agitateur submersible pour bâche à boues digérées, 2 pompes excentriques, 2 dilacérateurs, 2 centrifugeuses, 2 vis sous centrifugeuses, 2 vis de répartition, 1 agitateur submersible, instrumentation, tuyauterie, robinetterie, manutention et trappes techniques-Désodorisation de l’air vicié comprenant : 2 ventilateurs, 1 biofiltre et ses équipements associés, gaines, robinetterie

title: STEP de l'AERA: lot EM04 épaississement - déshydratation - désodorisation

street: Place du Marché 1, CP500


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

description: N2 EP14 Ceneri — Bellinzona Sud (Fase 1), direction locale des travaux, travaux 2020.

street: Via C. Pellandini 2a

Pini Swiss Engineers SA

street: Via Besso 7


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: N5 Contournement de Bienne, ingénieur de projet du tunnel de Port (Mandat Z2)

description: Das Mandat beinhaltet die Ingenieurdienstleistungen für den Neubau des Porttunnels: - Strassentunnel bergmännisch, 2-spurig - Portalzone Ost in Port mit Schnittstelle zur geplanten Brücke unterhalb Portwehr - Anschluss West an bestehende Kantonsstrasse in Ipsach/Nidau Es werden die Ingenieurleistungen der folgenden Phasen ausgeschrieben: - Bezeichnung der Phasen gem. ASTRA-Richtlinie "Bau der Nationalstrassen" (2001): ** Ausführungsprojekt ** Detailprojekt ** Bauausführung - Bezeichnung der Phasen gem. SIA 103 (2003) ** 32 Bauprojekt ** 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt ** 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag ** 51 Ausführungsprojekt ** 52 Ausführung ** 53 Inbetriebnahme, Abschluss Ausgeschrieben wird ein voraussichtlicher Gesamtaufwand von 47'000 Stunden. Die Leistungen werden durch den Auftraggeber phasenweise abgerufen.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 25
(Projektleiter 8%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Untertagebau 4%, Spezialist Grundbau/Spezialtiefbau 4%, Spezialist Strassenbau 4%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 25
(Struktur der Organisation 15%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:


description: Die Auftragnehmerin sammelt den Karton der Haushalte und die Mischfraktion Karton/Papier des Gewerbes der Stadt Opfikon ein. Sie leert die Karton- resp. Papierpressmulde der Hauptsammelstelle und transportiert das Sammelgut zu einer Abnehmerin ihrer Wahl.

title: Abfuhr von Karton Stadt Opfikon

Gemeinde Opfikon / FRIEDLIPARTNER AG

street: Nansenstrasse 5


description: Lieferung von Medizinalsauerstoff in Mietflaschen während fünf Jahre. Mietflasche mit einem integrierten Druckreduzierventil, Din-Anschluss für Schnellkupplung und zusätzlicher Schlauchanschluss für z.B. Sauerstoffmasken. Integrierte Flow-Dosierung. Durchflussmenge zwischen 0-25 Liter pro Minute einstellbar. Bügel um die Flaschen an die Tragen hängen zu können. Abfülldruck minimal 200bar. Bezug über Konsignationslager an der Murtenstrasse 111, 3008 Bern oder ähnliche Bestell- und Lieferabwicklung. Lagerhaltungs- und Lagerbewirtschaftungskosten sind im Angebotspreis enthalten.

description: Lieferung von Medizinalsauerstoff in Mietflaschen.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33

Westfalen Gas Schweiz GmbH

street: Sisslerstraße 11


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: IT-SCF-SIN – Dienstleistungen im Bereich SAP Basis-Betrieb.

street: Lindenhofstrasse 1, Worblaufen

Swisscom IT Services AG

street: Ostermundigenstraße 99

Itelligence AG

street: Althardstrasse 80


name: Holinger Ingénieurs-conseil SA,Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, Suisse, Téléphone: 021 654 91 00, Fax: 021 654 91 01, E-mail:

title: Avenue de Floréal et ch. de la Grand-Vigne - renouvellement et extension des réseaux souterrains

description: Le projet prévoit le renouvellement et l'extension de certaines infrastructures inhérentes aux réseaux souterrains (assainissement des eaux, chauffage à distance, eau, gaz, électricité,...). Il se présente selon 3 objets de travail nommés: 1. Floréal "bas": partie aval de l'av. de Floréal compris entre le carrefour Pommeraie-Rochelle et l'av. de Florissant; 2. Floréal "haut": partie amont de l'av. de Floréal compris entre le carrefour Pommeraie-Rochelle et la place du Collège; 3. Grand-Vigne "sup": extrémité nord du chemin de la Grand-Vigne. Le long de ces 3 périmètres, les principaux équipements souterrains seront réaménagés. L'infrastructure des chaussées concernées sera renouvelée dans l'emprise des travaux. (Total des travaux +/- 20%: Frs 2'500'000.- TTC).

eligibilityCriteria: Selon les conditions citées dans les documents du dossier d'appel d'offres.


title: BAV 27394 Mehrfamilienhäuser Agnesstrasse

description: Gesamtinstandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)


name: Gemeinde Muri AG, Abteilung Bau und Planung

title: Anlagentechnik, Stufe zur Entfernung von Mikroverunreinigungen (GAK Adsorption)

description: Die vorliegende Submission umfasst Engineering-Leistungen, die Lieferung und Montage, Inbetriebnahme und Übergabe einer schlüsselfertigen GAK Adsorptionsstufe (exkl. Bau- und Gebäudetechnik) zur Entfernung von Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Le plan de mise en œuvre de la stratégie concernant le personnel de l'administration fédérale pour les années 2016 à 2019 prévoit qu'un outil informatique destiné à la création de certificats de travail peut être mis à disposition si les départements en ont clairement besoin et si l'on estime que le développement d'un tel outil est faisable d'un point de vue technique. Le présent appel d'offres porte sur l'acquisition d'une solution SAAS qui pourra être utilisée pour tous les départements et tous les offices.

title: (19044) 614 Générateur de certificats de travail

street: Fellerstrasse 21

IWP AG

street: Industriestrasse 51


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Daniel Rey,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Délocalisation du SCN de Sion CFC 250 - Installations sanitaires


title: EKZ Unterwerke 16 kV Schaltanlagen.

description: Lieferung und Montage 16 kV Schaltanlage mit Vakuumschaltern. Duplex-Schaltanlage mit 20 Feldern komplett ausgerüstet. Fixes Los: 2 Stück. Optionales Los: 2 Stück.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich

street: Ueberlandstrasse 2

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstrasse 40


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Gegenstand der Beschaffung ist eine zeitlich befristete (1 Jahr + Option für maximal 2 x 12 weitere Monate) Unterstützung des IWB-Projekteinkaufs bei der Durchführung von Submissionen durch externe Ressourcen, welche vor allem die Ausschreibungen der Warengruppen Dienstleistungen und Betriebsmittel koordinieren, jedoch auch Spitzen von Ausschreibungen anderer Warengruppen abdecken.

title: IWB Submissionsunterstützung.

street: Münsterplatz 11, Postfach

Sourcing Partner AG

street: Erlenauweg 17


title: Erneuerung Klingelberstrasse 23, BKP 297 Generalplaner.

description: Erneuerung der Liegenschaft aus dem Jahr 1959/61 im genutzten Zustand. Das Gebäude ist an das Universitätsspital vermietet und wird als Bürogebäude mit Schulungsräumen genutzt. Die Erneuerung umfasst die Sanierung der haustechnischen Gewerke, die energetische Sanierung der Aussenhülle (parziell) sowie kleinere Grundrissanpassungen zur Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten.

awardCriteriaDetails:
Honorarangebot:
Zugang zur Aufgabe anhand eines Referenzprojektes:
Referenzprojekt:

Vischer AG Architekten + Planer

street: Hardstraße 10


title: Armasuisse Immobilien, Campus, DNA-A/2485: BKP 224 Bedachungsarbeiten – Frauenfeld, TG

description: Flachdachungsarbeiten inkl. Spengler und Blitzschutz Hauptmengen: - Dachfläche MA total 1250 m² - Dachfläche MB total 2700 m² - Spenglerarbeiten ca. 1300 m² - Blitzschutz ca. 2000 m

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag wird anhand der Zuschlagskriterien gegeben.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Termine: 20
Qualität: 15
Referenzen Schlüsselpersonen: 5


name: Service des ponts et chaussées Section routes cantonales

street: rue Saint-Maurice 7b


name: Gemeindeverwaltung Neuenegg, Tiefbaukommission,à l'attention de Matthias Brand, Dorfstrasse 16, 3176 Neuenegg, Suisse, Téléphone: 0317440113, E-mail:

title: Kehrichtabfuhr Einwohnergemeine Neuenegg 2020-2025

description: Wöchentliche Abfuhr der Siedlungsabfälle in der Gemeinde Neuenegg. Periodische Abfuhr von Sperr- und Grüngut gemäss Abfallplan der Gemeinde Neuenegg

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département des infrastructure (DI) Office cantonal des bâtiments, à l'attention de Natacha Berger,Boulevard St-Georges 16 - Case postale 32, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Lullier cabine BT A

description: Remplacement des tableaux électriques principaux de la cabine BT bâtiment A du centre horticole de Lullier, route de Presinge 140, 1254 Jussy.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: BKP 241 Zulieferung Energieträger; Erdsonden

description: Zur Energieversorgung werden insgesamt ca. 25 Erdwärmesonden mit einer Länge von jeweils 300 m unter dem Untergeschoss erstellt und zum Verteiler unter dem Technikraum Heizung geführt.

eligibilityCriteria: Gemäss besondere Bestimmungen. Komplett ausgefülltes Angebot in Papierform. Eingabe mit A-Poststempel.


title: Kleinwasserkraftwerk PCH Les Esserts

description: Auslegung, Produktion, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Kaplanturbinen-Anlage

eligibilityCriteria: 14.09.2012 Kosten: Keine


name: Travaux Publics / Eaux et Environnements, à l'attention de Cédirc Haldemann,Rue Charles-L'Eplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Suisse, Téléphone: +41328865621

title: Extension des réseaux souterrains et aménagements routiers à Cernier

description: - La pose de nouveaux collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées - La correction de tous les raccordements eaux usées et claires des privés dans le domaine public - Le terrassement pour la pose d'une nouvelle conduite d'eau potable, pose BH et le raccordement des privés - Le terrassement pour la pose de conduite de chauffage à distance et le raccordement des privés des rues Epervier et République (travaux à charge de Viteos CAD) - La pose de nouvelle batterie de tube électrique pour l'éclairage public - La pose de nouvelle batterie de tube électrique pour le Groupe E et Vidéo 2000 (travaux à charge du Groupe E et Vidéo 2000) - La réfection de trottoirs - La réfection complète de la rue de l'Epervier

eligibilityCriteria: Selon conditions particulières


title: 705_Stöckackerstrasse-Kehrgasse Los 1, Ausbau Fernwärme

description: Das Projekt beinhaltet den Bau eines neuen Fernwärmetrasses für die Fernwärmetransportleitung ab der Unterführung Stöckacker bis Bethlehemstrasse inkl. Anschlüsse an die Kehrgasse und diversen Netzanschlüssen (Hausanschlüsse) Fernwärme. Des Weiteren beinhaltet das Projekt die Sanierung und der Ausbau von Gas-, Wasser- und Elektrotrassen inkl. Netzanschlüssen (Hausanschlüssen).

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen und die Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Gesamtpreis exkl. MWST: 50
ZK 2: Referenzen, Erfahrung und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 25
ZK 3: Auftragsanalyse, Risikoanalyse, Einhaltung des vorgesehenen Terminprogrammes und Nachhaltigkeit: 25


name: Service domaines & bâtiments - Ville de La Tour-de-Peilz, à l'attention de Yves Roulet,Grand-Rue 46, 1814 La Tour-de-Peilz, Suisse, Téléphone: 021 977 01 70, Fax: 021 977 01 15, E-mail:

title: Construction d'un collège pour des élèves de 1P à 6P, avec salle de gym, médiathèque, aula et réféctoires

description: Mobilier scolaire: 6 classes - 1-2P 12 classes - 3-6P

eligibilityCriteria: Selon Cahier des charges


description: N13 Tunnel Rofla SISTO – Direction des travaux construction

INGE Beverin c/o Locher AG Zürich

street: Pelikanplatz 5


name: Roger Barbey génie civil SA,Croix-Blanche 19, 1066 Epalinges, Suisse

name: BBHN SA, à l'attention de Didier Vignati,Rue Saint-Louis 1 - CP 187, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 811 40 52, Fax: 021 811 40 41, E-mail:

title: Aménagements routiers Route de Vullierens et dans Complexe scolaire.

description: Élargissement de la chaussée existante de 5 à 7m, construction d'un trottoir de 1.50m de largeur, le tout sur 330m. Aménagements de circulation dans le Complexe scolaire - surface environ 3000m2..

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Centrale municipale d'achat et d'impression,Rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Prestations d'assurance pour la flotte de véhicules à moteur de la Ville de Genève.

documentType: cancellationDetails

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 32 du Règlement cantonal sur la passation de marchés publics (L6 05.01). Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse, dans un pays signataire de l'accord OMC ou dans un autre état pour autant que des accords ad hoc aient été conclus.


title: Construction d'un nouveau bâtiment administratif sur l'aire du Liebefeld, étape A


description: Unvallversicherung, UVG- und UVG-Zusatzversicherung für das gesamte Personal

description: Kombi-Personenversicherungen UVG-, UVG-Zusatz- und Krankentaggeld-Versicherung für das gesamte Personal

title: Submission Personenversicherungen (UVG, UVG-Zusatz, Kranken-Taggeld) per 01.01.2023

description: Ausschreibung UVG-, UVG-Zusatz und Krankentaggeld-Versicherung für das gesamte Personal

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes hinsichtlich der Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01) oder Krankenkassen mit einer Bewilligung nach Art. 13 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: Appui au maître de l'ouvrage EES avec direction générale des travaux pour le projet « Réseau IP EES F4 », de MP à mise en service

description: Appui général du maître de l’ouvrage lors de l’élaboration des bases du projet, appui pour les marchés, appui pour le controlling, appui pour la gestion de la qualité sur la base du projet et l’accompagnement technique du projet. Se reporter aux documents pour le descriptif détaillé des prestations.

eligibilityCriteria: - Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des disposi-tions en vigueur en Suisse sur la protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes. - Respect de la structure demandée pour l'offre conformément à la documentation intitulée « Documents de l’offre de prestations d’appui au maître d’ouvrage ». - Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien (ZK) müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: Für die Schlüsselpersonen «Projektleiter BHU BSA/OBL» und «Projektleiter Stv. BHU BSA/OBL»: Je ein Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (BSA sowie insbesondere Kommunikation und Leittechnik);: 35
Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen. Es wird je Schlüsselperson ein detailliert zu beschreibendes Referenzprojekt und die aufgabenspezifische Berufserfahrung anhand der Ausbildung / Weiterbildung und weiteren Referenzen (CV im Firmenstandard, max. 3 DIN A4-Seiten) bewertet.:
ZK 2: Preis (bereinigte Angebotssumme, Total netto, exkl. MWST in CHF);: 25
(Berechnung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden).:
ZK 3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenz der Firmen;: 20
1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (BSA sowie insbesondere Kommunikation und Leittechnik).:
ZK 4: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag (Fokus Phase Projektierung) sowie Projektorganisation;: 20
Aufgabenanalyse (max. 2 DIN A4-Seiten), Vorgehensvorschlag mit Fokus auf Phase Projektierung (max. 1 A4-Seite), Projektbezogenes Organigramm (max. 2 DIN A4-Seiten oder DIN 1 A3-Seite).:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: BG Erweiterung Gefängnis Bässlergut, BKP 273.01 Schreinerarbeiten

description: Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um eine Erweiterung des Gefängnisses Bässlergut, bestehend aus einem 4-geschossigen Gebäude (Strafvollzug SV, Haus B), sowie zwei Nebengebäuden (Loge, Haus C, 2-geschossig / Trafostation 1-geschossig) und Umgebungselementen wie die Umfassungsmauer. Ein Teil des bestehenden Gefängnisbau's (AUG, Haus A) wird umgebaut. BKP 273.01 Schreinerarbeiten beinhaltet folgende Leistungen: - Steigzonenfronten als Trennwandsystem EI60, nnb - Kabinentrennwände aus Vollkunstharzplatten/Massivholz - Zellenmobiliar - Div. Einzelmöbel

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung. c. Verschwiegenheitspflicht-Submission Einreichung Dokument "Verschwiegenheitspflicht-Submission" und Bezug Planunterlagen vor Angebotseingabe. Für den Bezug dieser vertraulichen Planunterlagen gilt folgendes Vorgehen: 1. Die „Verschwiegenheitspflicht-Submission“ (Ausschreibungsunterlagen auf SIMAP) ist von jeder Bezugsperson (Anbieter) vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und an die darin bezeichnete Bezugsstelle vor Angebotseingabe zu senden. 2. Nach Eingang der „Verschwiegenheitspflicht-Submission“ bei der Bezugsstelle, erhält der Anbieter für den elektronischen Erhalt der Unterlagen einen Download-Link sowie einen separat zugesendeten „SecuPass-Key“ zur Authentifizierung. Teilnahmevoraussetzung „Verschwiegenheitspflicht-Submission“: Das Zustellen der „Verschwiegenheitspflicht-Submission“ vor Angebotseingabe und der Bezug der vertraulichen Unterlage gilt als Teilnahmevoraussetzung. Bezugsdauer der vertraulichen Unterlagen: Die vertraulichen Unterlagen können bis spätestens zur Eingabefrist des Unternehmerangebotes bezogen werden (Siehe Fristen und Termine www.simap.ch). Bezugsstelle der vertraulichen Unterlagen: Itten+Brechbühl AG z.H.v. Herr D. Riveiro Güterstrasse 133 Postfach 3312 CH 4002 Basel

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: La N16, tronçon La Heutte – Bözingenfeld, présente un tracé de 3e classe en deux portions distinctes comprenant une voie montante et une voie descendante entre La Heutte et Bienne-Nord. Ces portions accueillent actuellement le trafic lent. La nouvelle voie trafic lent a pour but de donner une alternative aux véhicules agricoles et cycles pour relier Frinvillier à Rondchâtel. Le projet est séparé en deux parties: — la partie avale adapte l'ancien tracé de la route actuelle et s'étend sur 420 m entre la route principale de Frinvillier et le pont sur la Suze Forêt Châtel; — la partie amont, qui elle s'étend entre le pont sur la Suze «Forêt Châtel» rejoint Rondchâtel par un nouveau tracé de 1 300 m environ, situé en grande partie en zone forêt. Les prestations d’auteur de projet pour les domaines K, T/U et T/G (murs), traitant les phases SIA 41 à 53, sont attendues dans le présent marché.

description: N16.14 080191 — UPN.Tavannes-Bözingenfeld — lot 9: mandataire APR + DLT pour la voie pour trafic lent (VTL) (ID 7075).

street: Place de la Gare 7

SDI Biel/Bienne SA

street: Rue Centrale 115 Nord


name: Einwohnergemeinde Herisau Hochbau / Ortsplanung

title: Herisau, Bahnhofplatz mit Bushof Ausschreibung Bauherrenseitiges Projektmanagement (Bauherrenvertretung)

description: Herisau, Bahnhofplatz mit Bushof Bauherrenseitiges Projektmannagement (Bauherrenvertretung) Gemäss LHO KUB: 2019

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Cet appel d’offre porte sur les prestations d’auteur de projet avec direction locale des travaux (APR et DLT) pour les phases AP et DP selon le manuel technique FHB de l’OFROU et les phases 41 à 53 selon SIA 103 et 112 du projet «Passage à faune». Ce projet comprend la conception, la réalisation et la mise en service de 2 passages à faune. Le premier passage se situe sur la N12 au lieudit la «Joux des Ponts» et le second sur la N09 au lieudit «Les Grands Marais». Le soumissionnaire devra aussi réaliser certaines prestations de soutien au maître de l’ouvrage durant les phases mentionnées.

title: N12.76 190038 — passage à faune La Joux des Ponts — prestations APR-DLT et BAMO pour la construction de 2 passages à faunes sur la N09 et la N12 de la phase AP jusqu'à la mise en service (ID 6064)

description: Cet appel d’offre porte sur les prestations d’auteur de projet avec direction locale des travaux (APR et DLT) pour les phases AP et DP selon le manuel technique FHB de l’OFROU et les phases 41 à 53 selon SIA 103 et 112 du projet «Passage à faune». Ce projet comprend la conception, la réalisation et la mise en service de deux passages à faune. Le premier passage se situe sur la N12 au lieudit la «Joux des Ponts» et le second sur la N09 au lieudit «Les Grands Marais». Le soumissionnaire devra aussi réaliser certaines prestations de soutien au maître de l’ouvrage durant les phases mentionnées.

Emch+Berger AG Bern

street: Schlösslistraße 23


name: Departement B&I KSSG,à l'attention de Georg Thoma, Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen, Suisse, Téléphone: 071 494 33 71, E-mail:

title: Mobile Operationsmikroskope NCH

description: Mobile OP-Mikroskope für die Neurochirurgie

eligibilityCriteria: 02.11.2015 CHF 1'000.00 Betrag wird fällig bei Nichteinreichen eines Angebotes. Mit der Anforderung der Unterlagen bei der Bezugsquelle (Pkt. 3.13) wird dieser Passus bedingungslos akzeptiert.


title: L05136, SL Provisorischer Anschluss A9 Susten Ost: Kreisel T9 Roschätte

description: Im Sommer 2016, eröffnet das Amt für Nationalstrassenbau (ANSB) den Nationalstrassenabschnitt A9 zwischen Susten-Ost und Gampel-West. Da an diesem Datum der Nationalstrassenabschnitt unter dem Dorf Susten noch nicht gebaut sein wird, ist es notwendig einen provisorischen Anschluss östlich von Susten zu projektieren, um die Inbetriebnahme des Abschnittes zu ermöglichen. Hauptziele des Projektes sind: - Bau eines Kreisels auf der T9, nördlich der geplanten A9, welche an einem einzelnen Punkt die Anschlüsse der Nord- und Südzufahrt gewährleisten; - Bau des provisorischen Anschlusses der A9 bei Susten-Ost, welche die Verbindung von A9 auf T9 erlaubt. Hauptkubaturen: Aushub/Abtrag 36‘870 m3 Ortbeton 180 m3 Kiessand 0/45 8‘190 m3 Rohrleitungen 3‘290 m‘ Einlauf- und Kontrollschächte 60 St Belag 6‘345 to

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis: 50%:
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation: 20%:
davon Auftragsanalyse und Risikoanalyse: 40% / Organisation der Baustelle und ARGE, inkl. Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30% / Objektbezogenes QM/QM-Plan: 5% / Technische Lösung/Ausführungsmethode: 25%:
3. Bauablauf und Termine: 30%:
davon Bauprogramm, Leistungsannahmen, Sollbauzeittabellen, Arbeitszyklen, Zweckmässigkeit der Abläufe, personelle Ressourcen, Plausibilität: 50% / Einhaltung der Termine: 50%:
1. Preis: 50%:
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation: 20%:
davon Auftragsanalyse und Risikoanalyse: 40% / Organisation der Baustelle und ARGE, inkl. Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30% / Objektbezogenes QM/QM-Plan: 5% / Technische Lösung/Ausführungsmethode: 25%:
3. Bauablauf und Termine: 30%:
davon Bauprogramm, Leistungsannahmen, Sollbauzeittabellen, Arbeitszyklen, Zweckmässigkeit der Abläufe, personelle Ressourcen, Plausibilität: 50% / Einhaltung der Termine: 50%:


name: Crown Services Sagl,Via Industrie, 6934 Bioggio, Suisse

name: Service d'incendie et de Secours, à l'attention de Alexandre Toppo,Rue du Vieux-Billard 11, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 418 71 31, Fax: 022 418 71 82, E-mail:

title: Bateau C93_2020

description: Bateau de sauvetage pour les secours en eaux-vives, équipé de signaux prioritaires


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission BKP 8781.0 Apotheke Komissionierroboter,à l'attention de Herr Waldmeier, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 11, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: BKP 781.0 Apotheke Komissionierroboter

description: Neubau KSB BKP 781.0 Apotheke Komissionierroboter


title: H28b IS Stilli - Pedrawald, Los 1, Baumeisterarbeiten

description: Beton 1'000 m3; Anker ungespannt 150 St.; Schüttung 1'700 m3; Spritzbeton 600 m2; Ungebundenes Gemisch 0/45 6'500 m3; Bewehrung 25 t; Entwässerungsleitungen 670 m; Abtrag/Aushub 9'000 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Gemeinde Auw, Doppelturnhalle, BKP 25 Sanitäranlagen

description: Ausführung der Sanitäranlagen: Lieferung und Montage allgemeine und spezielle Sanitärapparate, Lieferung und Montage Sanitäre Ver- und Entsorgungsanlagen, Lieferung und Montage Sanitärleitungen, Lieferung und Montage Dämmungen Sanitärinstallationen, Lieferung und Montage Installationselemente. Demontagearbeiten, Provisorien, Kanalisation, Umbau Leitungen für Aussenbrunnen.


description: 211.1 Fassadengerüstungen.

title: 211.1 Fassadengerüstungen

description: 211.1 Fassadengerüstungen.

L3P Architekten ETH FH SIA, AG

street: Unterburg, 33

Meier & Ritter AG

street: Adlikerstraße 236


name: FFA SA,Croix-du-Péage26, 1029 Villars-Ste-Croix, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction des services industriels, Service Patrimoine, à l'attention de Daniel Schopfer,case postale 7416, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: RUMINE - AVANT-POSTE / EMBI.001930-SRD / Travaux de fouilles et pose de canalisations

description: Travaux de génie civil. Réalisation de fouilles et pose de tubes PE pour les services Industriels, sur une longueur de 640 mètres. Réalisation de 12 sondages pour le tirage des câbles électriques.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au Registre du commerce. Selon conditions du dossier d'appel d'offres.


title: Erneuerung Rietstrasse

description: Erneuerung ca. 170 m Strasse (Belag, Abschlüsse), Gehwegneubau, Kanalisationen im Trennsystem ca. 290 m, Grabarbeiten für Werkleitungen (Wasserversorgung, EKZ, Swisscom)


description: Réalisation d'une salle de gymnastique de type VD6 Standard, labellisée MINERGIE P.

title: 21100 Béton armé, maçonnerie, canalisations et introductions

Jordan Architectes SA

street: Rue Gutenberg 18


name: Armasuisse achats et cooperations CC OMC

street: Wankdorfstrasse 2


name: TRANSVOIRIE SA,route du Bois-de-Bay93, 1242 Satigny, Suisse

name: Commune de Satigny, à l'attention de Alexandre Xygalas,Rampe de Choully 17, 1242 Satigny, Suisse, Téléphone: 022 753 90 40, E-mail:

description: Collecte des conteneurs sur roulette et en porte-à-porte (déchets de cuisine, verre des entreprises, déchets de jardin, nettoyage conteneurs déchets de cuisine, statistiques et informations)

description: Collecte des déchets des points de récupération (OM, papier, verre, Pet, Alu et fer blanc, nettoyage cuves et conteneurs, statistiques et informations)

title: Satigny - collecte et transport des déchets

description: Selon descriptif de prestations et descriptif du marché

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, E-mail:

title: Gymnasium Münchenstein / Sanierung Gebäudehülle, Feststehende Elementwände, Teilprojekt 1.1 - 1.4 und Teilprojekt 2.2 - 2.6

description: Haupttrakt: Liefern und Montieren von feststehenden Systemtrennwänden mit oder ohne Brandschutzanforderungen, Türen/Zargen und Oblichtern.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Qualität: 20
ZK 3: Referenzobjekte: 20
ZK 1: Bereinigter Angebotspreis: 60
ZK 2: Qualität: 20
ZK 3: Referenzobjekte: 20


title: Neubau Betriebsgebäude Werke am Zürichsee AG

description: Neubau Betriebsgebäude mit Lagerhalle und Tiefgarage. Erstellung der kompletten Elektroanlagen (exklusive Lieferung Leuchten und Lampen) im Innen- und Aussenbereich.

eligibilityCriteria: 05.02.2010 Kosten: Keine


title: Gustav-Maurer-Strasse Werkleitungs- und Strassensanierung (Dachslerenstrasse-Rietstrasse)

description: Aufgrund des allgemein sehr schlechten Zustandes beabsichtigen die Gemeinde Zollikon und die Werke am Zürichsee AG, die Gustav-Maurer-Strasse komplett zu sanieren. Dabei werden folgende Infrastrukturträger neu erstellt: Ersatz von 6 Schlammsammlern (SA bis Kanal) Wasserleitungen auf einer Länge von ca. 380m1 inkl. Hauszuleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen (1m in Grundstück) sowie 20m Hydrantenzuleitungen. Gasleitungen auf einer Länge von ca. 390m1 EW Rohrblöcke in verschiedenen Dimensionen auf einer Länge von ca. 230m1 inkl. Hausanschlussleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen (1m in Grundstück) Ersatz von 5 Kandelabern inkl. Fundamenten. Austausch sämtlicher Schachtabdeckungen in der Fahrbahn und im Gehweg. Ersatz von ca. 750m2 Fundationsschicht, ca, 1470m2 Tragschicht ACT 22N/S und Deckschicht AC 8N in der Fahrbahn. Ersatz von ca. 820m2 Fundationsschicht, Tragschicht ACT 22N und Deckschicht AC 8N im Gehweg. Anpassungen von ca. 150m2 privater Vorplätze (Belag, Verbundsteine, etc.).

eligibilityCriteria: Erfahrung und fachliche Kompetenz im städtischen Werkleitungs- und Strassenbau.


description: Schulanlage Engerfeld: Umgebungsarbeiten.

title: Schulanlage Engerfeld Instandsetzung und Erweiterung

Stadt Rheinfelden Stadtbauamt

street: Rathaus/Marktgasse 16


name: Stiftung für Alterswohnungen der Stadt Zürich

title: Flachdachsanierung Siedlungen Limmatstrasse BKP 222-224

description: Sanierung der best. Flachdächern aller Siedlungshäuser.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Bundesamt für Verkehr / Kanton Glarus, Bau und Umwelt

title: Ausschreibung Buslinien Glarner Unter- und Mittelland

description: Betrieb der folgenden Buslinien des öffentlichen Verkehrs: 72.501 Glarus – Riedern – Netstal – Näfels-Mollis 72.502 Glarus - Netstal – Näfels-Mollis 72.504 Glarus – Klöntal 72.511 Ziegelbrücke – Näfels-Mollis – Mühlehorn 72.512 Ziegelbrücke – Näfels-Mollis – Mollis 736N Ziegelbrücke – Bilten – Glarus – Schwanden – Linthal (Nachtangebot)


title: Gesamtsanierung Coussiberléstrasse

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: BKP 25 Sanitäre Anlagen: Das Gebäude Schwarztorstrasse 71 wird mit neuen Nasszellen, einer Küche in der Cafeteria sowie einer Waschplatzanlage in der Einstellhalle ausgerüstet. Die Fallstrangleitungen im Gebäudekomplex werden komplett erneuert. Alle erforderlichen Leitungen, Armaturen und Apparate für die angegeben Bereiche sind zu liefern und montieren. Für den Waschplatz in der Einstellhalle wird eine neue Spaltanlage installiert und die Kanalisationsleitungen saniert.

description: BKP 244 Lüftungsanlage: Einbau von drei neuen Luftaufbereitungsanlagen, inkl. Luftverteilnetz im Gebäude für die Bereiche Cafeteria, Büros / Nasszellen, sowie der Einstellhalle. Des Weiteren wird die Einstellhalle mit einer Abgasabsauganlage, sowie mit einer Zu-, Abluftanlage für den Betriebsstoffschrank ausgerüstet.

description: BKP 240 Wärmeerzeugung / BKP 246 Kälte: Erneuerung der bestehenden Fernwärmeumformer, durch einen neue Kompaktstation. Des Weiteren ist der Heizverteiler inkl. der Heizgruppen zu erneuern und an das bestehende Heizungsnetz anzuschliessen. An der bestehenden Wärmeverteilung sind örtliche Anpassungen vorzunehmen. Für die neu installierten EDV Räume wird eine Klimasplitanlage mit zwei Inneneinheiten installiert.

description: BKP 230: Stark- und Schwachstrominstallationen Grundausbau und Mieterausbauten

title: CFC 230 Installations électriques CFC 240 Installations de chauffage CFC 244 Installations de ventilation CFC 250 Installations sanitaires

description: Erneuerung Bürogebäude Schwarztorstrasse 71, Bern mit 190 Arbeitsplätzen. Erreichung des Minergie-Standards 2008 für sanierte Bauten.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Nationalstrassen Gebiet VI,à l'attention de Ljubo Besevic, Martinsbruggstrasse 75b, 9016 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 85 74, Fax: +41 58 229 85 86, E-mail:

title: LKW mit Kanalreinigungsaufbau

description: LKW mit Kanalreinigungsaufbau


description: Lot 3 CFC 212 Construction préfabriquée en béton-maçonnerie

description: Ausschreibung Baumeister, Los 2 BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Ausschreibung Baumeister, Los 1 BKP 201 Baugrubenaushub

title: Neubau Radsatzbearbeitungszentrum & Unterflurreinigungsanlage (RBZ + UFR) - Baumeisterarbeiten

description: CFF Voyageurs exploite trois centres de service concernant les essieux dans toute la Suisse (Genève, Bâle et Zurich) où le reprofilage efficace (tournage au sol) est garanti, y compris les travaux de préparation et de finition nécessaires sur les véhicules. Afin de maintenir les capacités de nettoyage des sols, dans la région zurichoise, un système de nettoyage spécial des sols (accidents de personnes et animaux ainsi que nettoyage technique en vue des travaux d'entretien) sera mis en place. Avec cet appel d'offres CFF Voyageurs recherche les services "travaux de l'entreprise de maçonnerie".

eligibilityCriteria: Allemand


name: DGMR, division Entretien, à l'attention de François Pollien,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 70 40, E-mail:

description: RC 309 C-S Daillens (PEL) - Eclépens (RC 305 B-P) Enrobés 11200 to, grave 1550 to Revêtements bitumineux

description: RC 548 C-S Villars-Tiercelin (PEL) - RC 542 C-S Enrobés 2800 to, grave 700 m3, bordures bitumineuses 620 m

description: RC 260 C-S Villars-Burquin (PEL) - Mauborget (PEL) Enrobés 12000 to, grave 7800 m3, terrassements 14000 m3, gabions 220 pc, système de soutènement 900 m, béton 225 m3, armature 27 to, canalisations PE soudé 3600 m, regard et sac en PE 70 pc

description: RC 271 B-P Mathod (PEL) - La Ratusse (RC 254 B-P) et RC 270 IL-S Villars-sous-Champvent (PEL) - RC 271 B-P Enrobés 12130 to, bordures bitumineuses 850 m, bordures granit 110 m, grave 5000 m3, système de soutènement 520 m, canalisations 900 m

title: Fourniture et pose de bétons bitumineux pour l'entretien des routes cantonales - 4 lots

description: Voir point 2.4

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s’inscrire


awardCriteriaDetails:
- Prix de l'offre pour l'ensemble de l'équipe de planification générale. Indications concernant les honoraires et les charges, nets et y compris la TVA (pondération : 30%).: 30
Le mandat est adjugé à l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette offre est déterminée en pondérant les critères d'aptitude à raison de 70%, et les critères d'adjudication à raison de 30%.: 70

Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39


name: Hochschule Luzern HSLU (Ankermieter) vertreten durch Zug Estates

description: Zutrittskontrolle / Schliessanlageerweiterung System Kaba für den Grundausbau. Da es sich um die Erweiterung eines bereits bestehenden Systems handelt, sind zwingend Komponenten der Firma Kaba anzubieten.

description: Erweiterung Zutrittskontrollanlage der HSLU System SALTO für den Campus Rotkreuz. Da es eine Erweiterung des an den Standorten der HSLU bestehenden Zutrittskontrollsystems ist, sind zwingend Komponenten der Firma Salto anzubieten.

title: Zutrittskontrollanlage / Schliessanlage Suurstoffi Baufeld 1, Campus Rotkreuz der HSLU

description: Die Hoschschule Luzern mietet für Ihren Campus in Rotkreuz auf dem Areal Suurstoffi langfirstig Räumlichkeiten. Dafür und für den Grundausbau der zu erstellenden Bauten wird die Erweiterung der Zutrittskontrollsysteme und der Schliessanlage beschafft. Die Ausschreibung ist in zwei Lose aufgeteilt: -Los 1 Zutrittskontrollanlage / Schliessanlagenerweiterung System Kaba für den Grundausbau -Los 2 Erweiterung der Zutrittskontrollanlage der HSLU System Salto für den Campus Rotkreuz Es ist möglich nur für ein Los ein Angebot einzureichen und für das andere nicht. Weiter besteht die Möglichkeit für beide Lose ein Angebot einzureichen. Für diesen Fall seht zusätzlich ein separates Dokument «Gesamteingabe für Angebot Nr. 15» zur Verfügung in welchem die Gesamtkosten eingetragen werden müssen.


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 627 26 03, Fax: 032 627 23 65, E-mail:

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) BKP 465 Werkleitungen (Aarewasserleitung) Gliederung Submission: - BKP 201 Baugrubenaushub, mit Abschlüssen und Wasserhaltung - BKP 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten - BKP 465 Werkleitungen und Kanalisationen

description: BKP Nr. 201 :Baugrubenaushub (eBKP: B 6.2 / B 6.5 / B 6.7) - Baugrubenaushub Aushub Pumpwerk, 730 m3 - Wasserhaltung Pumpwerk + Aareauslass Startbetrieb ca. 1'500 l/min Regelbetrieb ca. 500 l/min - Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen Pumpwerk und Aareauslass Spundbohlen ca. 770 m2 BKP Nr. 211.5 : Beton- und Stahlbetonarbeiten (eBKP : C 1.5 / C 2.1 / C 3.2 / C 4.1 / C 4.2) - Ortbetonbau Pumpwerk Wand-+ Deckenschalungen 740 m2 Beton für Bodenplatten, Wände, Decken 190 m3 Bewehrung 23 to. BKP Nr. 465 : Werkleitungen und Kanalisationen (eBKP : M 2 / Q 4 / Q 5 / R 1) - Bauarbeiten für Werkleitungen Aushub U- und V-Graben, 3'200 m3 Verlegen von PE-Druckleitung DN 355 in U-V-Graben 2x 620 m Verlegen von Elektro-Leerrohren DN 120 - 160, 1'400 m1 - Rohrvortrieb Rohrvortrieb DN 700, ca. 40 m Rohrvortrieb DN 800, ca. 40 m Gesteuerte Spülbohrung DN 500, 3 x 310 m

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Ausbau und Ersatz der Holzfenster an 6 Gebäudetrakten im Zuge der Gesamtsanierung des Gellert-Schulareals in Basel.

title: Primarschule Gellert, Gesamtsanierung, BKP 221 Fenster aus Holz

Muesmatt AG Fenster und Schreinerei

street: Alpenstrasse 40


title: Flobotstrasse, Krähbühlstrasse bis Zürichbergstrasse

description: Tief- und Strassenbauarbeiten Bausumme: Fr. 750'000.--. Strassenbau Tiefbauamt: 1'600 m2 Wasserleitungsbau 170 m öffentliche Beleuchtung 8 neue Kandelaber mit Zuleitung

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: 746.00 Stützmauer Rinmatta Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Beton 1'370 m3; AC T 22 N 90mm 350 t; Anker ungespannt 265 St; Spritzbeton 700 m2; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'250 m3; Bewehrung 9 t; Entwässerungsleitungen 280 m; Abtrag/Aushub 2'600 m3;


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES SECURITE- AMENAGEMENTS EXTERIEURS

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES SECURITE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS Pose de clôtures de sécurité, clôture de chantier, aménagement de terrain de sport, engazonnement.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: KEBAG AG,à l'attention de Markus Juchli, Emmenspitz, 4528 Zuchwil, Suisse, Téléphone: 0326865454, Fax: 0326865440, E-mail:

title: Fassadenbau Metall

description: Die KEBAG AG betreibt in Zuchwil die zweitgrösste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz. Sie soll per 2025 durch eine neue Anlage KEBAG Enova ersetzt werden. Für dieses Grossprojekt soll gemäss Spezifikation im Leistungsverzeichnis der Fassadenbau Metall erbracht werden.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Martin Lustenberger,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 58, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: 236 Schwachstrominstallationen / Ersatz Abstimmungsanlage / Dolmetscheranlage / Lautsprecheranlage

description: simap.ch

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil. Es findet keine Besichtigung statt

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Referenzen werden aufgrund der eingegebenen Nachweise unter Punkt 3.8 bewertet.:
Serviceorganisation und Pikettbereitschaft wird aufgrund eines Unternehmerkonzepts als Beilage des Angebots beurteilt.:
Das Angebot für Service / Unterhalt für 5 Jahre fliesst in die:
Kriterien::
Preis 50 %:
Referenzen gem. Eignungskriterien 30 %:
Service / Unterhalt 20 %:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die Referenzen werden aufgrund der eingegebenen Nachweise unter Punkt 3.8 bewertet.:
Serviceorganisation und Pikettbereitschaft wird aufgrund eines Unternehmerkonzepts als Beilage des Angebots beurteilt.:
Das Angebot für Service / Unterhalt für 5 Jahre fliesst in die:
Kriterien::
Preis 50 %:
Referenzen gem. Eignungskriterien 30 %:
Service / Unterhalt 20 %:


name: Département des finances et de l'énergie (DFE)

description: CFC 232 - Installations électriques

description: CFC 240 - Installations de chauffage et réfrigération

description: CFC 244 - Installations de ventilation

description: CFC 250 - Installations sanitaires

title: Bâtiment pour les nouvelles centrales d'engagement et centre de calculs à Sierre

description: Le bâtiment qui réunira tous les "feux bleus" du canton du Valais permettra d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer la sécurité et la capacité opérationnelle des secours. Cette nouvelle construction intègre un deuxième centre de calcul informatique qui doit assurer la continuité opérationnelle du centre principal situé à Sion, de manière à garantir la pérennité et la sécurité des systèmes d'information de l'Etat du Valais. Il sera d'ailleurs le bâtiment le plus sécurisé du canton de part sa résistance parasismique.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Gesamterneuerung Werkhofareal Uster, BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

description: Die Stadt Uster und die Energie Uster AG besitzen an der Ecke Damm-/Oberlandstrasse ein 15 000 m2 grosses Areal. Von der Sanierung betroffen sind sechs Gebäude, drei städtische Teilprojekte (S1-S3) und drei der Energie Uster AG (E2-E4). Der allgemeine Zustand der Liegenschaften S1, S2, E2 und E3 aus dem Jahr 1971/73 ist sanierungsbedürftig. Das Feuerwehrgebäude S2 wird zudem um zwei Geschosse aufgestockt und seitlich erweitert. Die Hauptsammelstelle S3 wurde im Jahr 1993 gebaut und wird partiell saniert, das Parkhaus E4 ist ein Neubau. Alle Gebäude auf dem Areal unterliegen einem Etappierungskonzept. Die Sanierung und Aufstockung wird unter laufendem Betrieb ausgeführt. Die zweigeschossige Erschliessungsplattform E1 wird zurzeit saniert. Die Ausführung wurde unabhängig von den restlichen Teilprojekten bereits ab August 2016 begonnen und ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

eligibilityCriteria: siehe Beilage


description: Neugestaltung von 3 Bushaltestellen mit Haltebuchten und/oder Haltekanten, Verschiebung von 2 Strassen, Umgestaltung Parkplatz, Erstellung von Stützkonstruktionen, Neubau von Werkleitungen

title: Neugestaltung Bushaltestellen Tamins -- Belags- und Baumeisterarbeiten

Gemeinde Tamins

street: Aligstrasse 1


title: Kantonsstrasse KV7 Wiesenbergstrasse, Rutschung km 3.700 -Stützmauer bergseitig -Instandstellung talseitiger Strassenrand -Erneuerung Strasse -Neuer Bachdurchlass

description: Bauteilübersicht Baumeister: (Die temporären Baugrubensicherungen berg- und talseits sind bereits erstellt.) •Erstellen bergseitige Stützmauer, gesichert mit vorgespannten Litzenankern. •Erstellen talseitiger Fussriegel gesichert mit ungespannten Anker und Pfählen. •Erstellen neuer Bachdurchlass inkl. Ein- und Auslaufbauwerk und Gerinneausbau. •Geländemodellierungen. Bauteilübersicht Belagsarbeiten: •Fundationsschicht. •Bituminöse Beläge Tragschicht. •Bituminöse Beläge Deckschicht (ca. 1 Jahr später). Vorausmass: Anker- und Pfahlarbeiten 250 m Betonarbeiten 350 m3 Bachdurchlass NW 1‘000 mm 5 m Belagsarbeiten 450 m2

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Département des infrastructures, service des routes, division routes nationales

street: Avenue de l'Université 3


name: Gebäudetechnik,à l'attention de Hansruedi Moos, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 30 02

title: Neunutzung Schweizer Musikinsel Rheinau

description: BKP 233-01 Standard-Leuchten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Zofingue

street: Brühlstrasse 3

Implenia Bau AG

street: Steinachermattweg 2a


name: Ofrex Genève SA,19 Rte de Villette, 1231 Conches, Suisse

name: Centrale Commune d'Achats (CCA),15 rue du Stand, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de fournitures administratives


title: Sanierung Via Mezdi, Baumeisterarbeiten

description: Bauarbeiten für 4 Objekte PP entlang Via Mezdi. Der Umfang wird detailliert im LV beschrieben. - Baumeisteraushub für Strassensanierung und Werkleitungen - Konstruktion von Werkleitungen und Schächte - Auffüllungen - Einbauen von Fundationsschichte für Verkehrsanlagen Hauptmassen ca.: •Ausbauasphalt 1610 t •Aushub in U- oder V-Gräben 4'500 m³ •Brettspriessung 800 m² •Kabelblock 410 m •Auffüllung, Werkleitungen und Kanalisationen 2100 m³ •Wasserleitung-Schächte 8 Stk. •Wasserhaltung 5'800 Std. •Oberboden 2’155 m² •Aushub 4'730 m³ •Planum 6'810 m² •Fundationsschicht 2'810 m³ •Rohplanie 6'105 m² •Verbausysteme 1'750 m² •Abwasserleitung aus GFK 330 m •Meteorleitung aus GFK 330 m •Kontrollschächte Meteorleitung FRIWA 10 Stk. •Kontrollschächte Abwasserleitung CENTUB 11 Stk. •Strassenabläufe FRIWA 20 Stk. •Beton für Leitungszonen 545 m³ •Schalung für Leitungszonen 1'050 m²

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

title: Sanierung Weltistrasse

description: Die Arbeiten beinhalten das Erstellen der Kofferung, der Randabschlüsse, der Entwässerung sowie die Belagsarbeiten. Zudem werden diverse Werkleitungen in der Strasse erneuert.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL

title: BKP 258 Küchen Tagesstätte/Atelier; BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten; BKP 273.3 Einbaumöbel/Schränke; BKP 277.2 WC-Trennwände; BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz.

description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen.

street: Amtshaus Rathausen