title: WKW Mühleberg Fischlift, Stahlwasserbau

description: Im Rahmen der Sanierung des Wasserkraft ist die Fischgängigkeit der Staustufe Mühleberg zu gewährleisten. Die Fischwanderung vom Unterwasser ins Oberwasser des Wasserkraftwerks Mühlebergs ist Teil der Konzession für den Bau des neuen Wasserkraftwerk Mühleberg, welche der Regierungsrat des Kantons Bern der BKW 2017 erteilt hat. Die vorliegende Ausschreibung betrifft das Los 1 / 350 Fischlift und Anschlusskomponenten und umfasst Engineering, Fabrikation, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung und Dokumentation von: •1 Fischlift mit Abschwemmrinne und Spülpumpenanlage Ausserdem gehört zum Lieferumfang die Reserveteile sowie die Instruktion und Schulung des örtlichen Bedienungspersonals.

eligibilityCriteria: Die Anmeldung im Simap ist für die Eingabe des Angebots obligatorisch. Am Mittwoch 21. August 2019 findet die obligatorische Begehung statt. Eine Anmeldung ist bis am Montag 19. August 2019 per e-mail erforderlich an patric.kneubuehl@bkw.ch. Nach Anmeldungseingang wird die Uhrzeit und der Treffpunkt bekannt gegeben. Wegen den beschränkten Platzverhältnissen sollen max. 2 Personen pro Unternehmung an der Begehung teilnehmen

awardCriteriaDetails:
Preis, Wirtschaftlichkeit des Angebots: 40
Technische Lösung: 50
Erfahrung / Referenzen: 5
Bewertung des Anbieters: 5


name: Département de l'aménagement et des constructions

scheme: CPV

title: Musée d'Histoire Naturelle - Travaux d'entretien (916P1L)

documentType: tenderNotice

description: Travaux d'entretien - carbonatation Estimation : 388'000.- francs HT traitement des surfaces extérieures Estimation : 150'000.- francs HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: ERM Association intercommunale pour l'Epuration des eaux usées de la Région Morgienne, à l'attention de Dominique Mathey,Rue de Lausanne 72, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 021 804 70 31, E-mail:

title: Chemin de la Mottaz - Nouveau collecteur d'assainissement

description: -Les travaux de forage horizontal pour la mise en place d’un collecteur diamètre 500 mm entre le clou 11 et P72. -Les travaux spéciaux et terrassement à la réalisation de la cellule de départ du forage . -Les travaux de génie civil et terrassements nécessaires à la réalisation de la cellule d’arrivée du forage. -Les travaux de génie civil, type kriengs, ou système équivalent, pour la réalisation d’une fouille ouverte pour la pose d’un collecteur 500 mm, entre les points P72 et P103. -Le remblayage des zones excavées, réfection totale de la chaussée et de la zone d’installation de chantier.

eligibilityCriteria: Voir le document des conditions générales et cahier des charges.


name: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne

title: CFC 222/224 Ferblanterie/Couverture

description: Rénovation compète de la toiture des bâtiments existants.

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les prestataires étrangers doivent indiquer un domicile (adresse postale) en Suisse. Sans une telle indication, c'est l'adresse postale de l'Office des immeubles et des constructions du canton de Berne qui vaut comme adresse de notification.


title: BKP 244 Lufttechnische Anlagen

description: Neubauprojekt bestehend auf zwei Gebäuden mit gemeinsamer unterirdischer Tiefgarage. Die Tiefgaragengeschosse werden jeweils mit einer separaten Lüftung be- und entlüftet, mittels Kanalventilatoren im Leitungsnetz. Für das Hau M sind zwei Lüftungsanlagen mit PWT-WRG und LE vorgesehen. Die Luftverteilung ist Aufputz im Bereich von abgehängten Decken, bis auf das Erdgeschoss. Im Erdgeschoss wird die Luftverteilung teilweise eingelegt. Für das Haus N ist eine Lüftungsanlage mit PWT-WRG und LE zur Temperierung der Zuluft vorgesehen. Die Luft wird in beiden Gebäuden im Winter isotherm eingeführt. Im Sommer wird die Luft nicht gekühlt. Energiestandard Minergie-P. Nutzungsbedingt wird zudem die Erreichung erhöhter Schallschutzanforderungen vorausgesetzt.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


description: Renouvellement des gilets de protection personnelle des policiers lausannois pour les années 2023 à 2028

title: Protections personnelles 2023-2028

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Police municipale de Lausanne

street: rue Saint Martin 33


documentType: awardNotice

title: Kantonsstrasse KV6, Steinschlagschutz Kehrsitenstrasse; Etappe 1: Festung, Fischeregg, Unter Schilt

description: Das Angebot umfasst die Steinschlagschutzarbeiten gemäss den beiliegenden Bauplänen (verkleinert). Sämtliche Arbeiten werden etappenweise ausgeführt. Bauteilübersicht: •Bauinstallation, Hilfsbühnen, Gehwege. •Felsräumungen, Ausholzen nur im Anlagenbereich. •Fundation Schutzanlagen. •Lieferung Schutzanlagen. •Montage Schutzanlagen. •Ertüchtigung best. Anlagen •Bodenbedeckungen (verankerte Netzabdeckungen) an ausgesuchten Stellen. •Rekultivierung im Anlagenbereich. •Deinstallation Hauptmengen: Approximatives Vorausmass Etappe 1; Festung, Fischeregg, Unter Schilt: •Geländeräumung ca. h 1160 •Holzerarbeiten (Fläche) ca. m2 5‘500 •Erdarbeiten ca. m3 70 •Felsabtrag ca. m3 140 •Ankerarbeiten ca. m 1‘850 •Stahlbetonarbeiten ca. m3 30 •Lieferung und Montage Schutzanlagen ca. m 315 •Ertüchtigung best. Anlagen ca. m 260 •Bestockung an ausgesuchten Stellen ca. m2 1‘500


title: Stadtparlamentssaal Rathaus Winterthur, Marktgasse 20, 8400 Winterthur, BKP 330 Audiovisuelle Saaltechnik

description: Gemäss Pflichtenheft im Anhang


name: Esposito & Javet Architectes EPFL FAS SIA

description: Armoires, plans de travail, tablettes, plans de travail avec lavabo, parois de séparation WC Y C portes, main-courantes, porte-manteaux.

title: Usine à gaz — UAG2 — Construction d'une salle de spectacles, de ses annexes et de surfaces de bureaux

street: rue des Terreaux 10


name: Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich 3,à l'attention de Lorenzo Gottardi, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 28 79, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

description: Anbau und Umbau

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: ARA Birs - Ersatz Steuerung (SPS)

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


description: 1.25 MW/1.25 MWh Batteriespeicher für Systemdienstleistungen und Lastspitzenmanagement.

title: Batteriespeicher 1.25 MW/1.25 MWh

description: Batteriespeicher 1.25 MW/1.25 MWh.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Gemeinde Steinach

street: Schulstrasse 5


title: CUBI 2015 CFH 225-240-244-245-247 — aéraulique

description: Fourniture et mise en place d'une installation aéraulique.

Service bâtiments et technique

street: 78 avenue de la Roseraie


name: Herzog Ingenieure AG, 3073 Gümligen, à l'attention de Hansmathis Wenger,Dorfstrasse 10, 3073 Gümligen, Suisse, Téléphone: 0848 415 000, E-mail:

title: Hochwasserschutzprojekt Neubau Dotierstrecke Hasliberg

description: www.simap.ch (texte original), Feuille officielle du canton de Berne et la Feuille d’avis d’Oberhasli (le même jour ou jusqu’à 14 jours plus tard) 22.07.2009

eligibilityCriteria: 14.08.2009 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: A) Angebotspreis (: 70
B) Technische Qualität des Angebotes (20%). Bewertung des einzureichenden technischen Berichts. Es erfolgt eine Bewertung des technischen Berichts als Ganzes. Das Schwergewicht der Bewertung wird auf das Projektverständnis gelegt. Im technischen Bericht sind insbesondere folgende Themenbereiche zu behandeln: Technische Lösungen, Angaben zur Installation, Bauabläufe und Bauverfahren, Baustellenlogistik, Wasserhaltung und Vorgehen bei Arbeiten am und im Wasser, Risikoanalyse:
C) Bauprogramm (10%). Bewertung des einzureichenden Bauprogramms. Beurteilungskriterien sind die gesamte Bauzeit (je kürzer die Bauzeit, desto besser die Bewertung), Bauablauf und Abhängigkeiten sowie die Plausibilität des Bauprogramms.:
A) Angebotspreis (: 70
B) Technische Qualität des Angebotes (20%). Bewertung des einzureichenden technischen Berichts. Es erfolgt eine Bewertung des technischen Berichts als Ganzes. Das Schwergewicht der Bewertung wird auf das Projektverständnis gelegt. Im technischen Bericht sind insbesondere folgende Themenbereiche zu behandeln: Technische Lösungen, Angaben zur Installation, Bauabläufe und Bauverfahren, Baustellenlogistik, Wasserhaltung und Vorgehen bei Arbeiten am und im Wasser, Risikoanalyse:
C) Bauprogramm (10%). Bewertung des einzureichenden Bauprogramms. Beurteilungskriterien sind die gesamte Bauzeit (je kürzer die Bauzeit, desto besser die Bewertung), Bauablauf und Abhängigkeiten sowie die Plausibilität des Bauprogramms.:


title: Neubau Sporthalle, 8332 Russikon

description: Fugenlose Bodenbeläge und Sporthallenboden

awardCriteriaDetails:
Preis (Nettoangebot): 70
Referenzen (Schlüsselpersonen, Firma): 20
Ausbildung Lernende: 10


title: VMware ELA (Lizenzen)

description: VMware Enterprise License Agreement (ELA)


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Einkauf Konzerndienstleistungen

title: Offres d'apprentissage linguistique CFF

description: Le but de l’ensemble du marché est la professionnalisation de la communication orale et écrite entre les collaborateurs dans les langues de communication que sont l’allemand, le français et l’italien. Dans le domaine du contact direct avec la clientèle, cela peut également concerner d’autres langues, comme par exemple l’anglais ou l’espagnol. À partir du 1er janvier 2022, les divers groupes cibles de CFF SA doivent pouvoir bénéficier d’une offre d’apprentissage linguistique aussi flexible que possible avec des formations en ligne fournies par le fournisseur évalué. L'objet du présent marché est détaillé dans le documents de l'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch

awardCriteriaDetails:
ZK01 Qualität der Leistung: 50
ZK02 Preis: 50


name: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL,à l'attention de Claudia Brun, Amtshaus Rathausen, 6032 Emmen, Suisse

title: BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten BKP 281.2 Bodenbeläge PU BKP 281.4 Bodenbeläge Naturstein BKP 282.4 Wandplatten BKP 283.4 Deckenbekleidungen Holz BKP 358.1 Gastroküche (CNS-Anlagen) BKP 358.3 Gastroküche (Spülen) BKP 358.5 Gastroküche (Buffet)

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Es gelten die gesetzlichen Teilnahmebedingungen. Anbieter werden vom Verfahren ausgeschlossen, insbesondere falls sie: •kein vollständiges Dossier auf Grundlage der Unterlagen zum Antrag auf Teilnahme eingereicht haben. •das Dossier nicht fristgerecht oder nicht rechtsgültig unterzeichnet eingereicht haben. •unwahre oder unvollständige Angaben machen. •nicht alle sozialen, steuerlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten.


name: Gemeindeverwaltung Walchwil/Kath. Kirchgemeinde Walchwil

title: Elektroarbeiten

description: Elektroarbeiten

eligibilityCriteria: CHF 50.00 30 Tage


name: Armasuisse Office fédéral des systèmes d'armes, des véhicules et du matériel

procurementMethod: selective

street: Wankdorfstrasse 2

Haari SA Food-Systems

street: Kasernenstrasse 4


currency: CHF

name: Setz Fensterbau AG,Feldstrasse 3, 6247 Schötz, Suisse

name: mazzapokora p.a. mullerarchitecte Sàrl, à l'attention de J-J Muller,Rue d'Or 16, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 322 23 46, E-mail:

title: CFC 221.1 Fenêtres en bois métal (façades rideaux)

description: Agrandissement du centre scolaire du Botzet

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Gemeinden Ober-/Unterengstringen, Zürcherstrasse, BHS Langacher und Paradies

description: Strassen- und Werkleitungsbau / Bushaltestellen Leistungen und Mengen (ca.): Belagsersatz komplett Strasse: 7980 m2 Belagsersatz komplett Gehweg: 2900 m2 Deckbelagsersatz Gehweg: 470 m2 Betonplatten für Bushaltestellen: 480 m2 Fussgängerinseln neu: 5 Stück Abschlüsse RN12 + WST neu: 1500 m Abschlüsse RN 12 (Anschlag 16cm): 80 m Bundsteine neu: 900 m Stellplatten neu: 200 m EKZ Leitungsbau und Ersatz Kandelaber


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strasseninspektorat

title: Hüntwangen / Wil, 562 Bergstrasse, Dorfausgang Hüntwangen bis Landesgrenze CH / D, km 1.190-4.140

description: Bituminöse Beläge fräsen: 16500 m2 Beläge: 6400 to Aushub Werkleitungen: 1100 m3 Schachtabdeckungen (KS und SS): 22 St

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: Das Spital Männedorf beabsichtigt zwischen Sommer 2011 und Ende 2014 die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Behandlungstrakts in Etappen und unter Betriebsaufrechterhaltung. Neben 5 OP-Sälen werden Räume für die Intensiv- und die Notfall-Station sowie für die ZSVA und die Spital-Gastronomie realisiert. SKP 272 METALLBAUARBEITEN Total ca. CHF 0.35 Mio., bestehend aus: - SKP 272.1 Metallbaufertigteile - SKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

eligibilityCriteria: 16.05.2012 Kosten: Keine


name: Etat de Fribourg, Direction des Finances, Service de l´informatique et des télécommunications (SITel),Route André-Piller 50, 1762 Givisiez, Suisse, E-mail:

title: LSE Consultants THEMIS

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


description: Die Psychiatrie St. Gallen Nord beabsichtigt an Ihrem Hauptsitz in Wil das Speiseverteilsystem aus dem Jahr 1995 zu ersetzen. Das weitläufige und campusartige Areal stellt spezielle Anforderungen an die Verteilung der Speisen. Die Mahlzeiten werden im Gebäude C03, in der Zentralküche im Cook and Chill Verfahren hergestellt und portioniert. Anschliessend werden die Speisen mit Kleintransportern auf dem ganzen Areal in die einzelnen Stationen verteilt.

title: Beschaffung Speisenverteilsystem

Psychiatrie St.Gallen Nord

street: Zürcherstraße 30

Hupfer Schweiz AG

street: Industriestraße 15


description: BKP 23 Elektroanlagen

description: BKP 233 Leuchten

title: BAV 60406 Verwaltungsgemäude Strassburgstrasse

description: Instandsetzung und räumliche Optimierung


title: Die französische Version ist gültig.

description: Construction de la piste de chantier « de l’Envers » depuis la piste de chantier de Pontenet (201-1a), qui se termine à Malleray, jusqu'au village de Bévilard. Largeur de la piste 3.50 mètres, longueur totale 2'600 mètres. Confection de places d'évitements et franchissement de 5 ruisseaux, dont un avec buse métallique. 400 m seront maintenus en tant que chemin agricole, le revêtement (ACT 22 N 10 cm) sera enlevé sur 400 m pour la mise en desserte forestière et 1'800 m seront totalement démolis à la fin du chantier N16.


title: P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 249.0 HLKKS_6 Entrauchung

description: Komplette MRWA-Anlage als funktionierendes Gesamtsystem, bestehend aus insgesamt 6 Dach-Entrauchungsventilatoren, Entrauchungsklappen gem. Anforderung, Ersatzluft-Nachströmklappen, Kalcium-Silikat-Kanäle, Entrauchungssteuerung, Bedientableau, Systemverkabelung. Ausserbetriebsetzung, Umbau und Rückbau von bestehenden NRWA-Anlagen in mehreren Bauphasen, teilweise im laufenden Gebäudebetrieb und in Nachtarbeit. Inbetriebsetzung und Leistungstests der fertiggestellten Anlagen in mehreren Phasen, Teilinbetriebsetzungen, provisorische Inbetriebsetzungen.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen:
Auftragsverständnis:


name: Waldkorporation Drei Gemeinden (St. Peter-Pagig und Molinis)

title: Instandstellung Waldweg Palus

description: Instandstellung Waldweg Palus; Aushub 270 m3; Transporte 650 m3; Geröll 80 m3; Abbruch und Wiederaufbau Blocksteinmauern 275 m2; Fugenbeton 105 m3; Beton-fundation bewehrt 10 m3; Fundationsschichten 70 m3; Belag 25 t


description: BKP 358 Kücheneinrichtungen Einbau im Dachgeschoss einer Gastroküche bestehend aus: Speiseausgabestationen, Regenerierküche und Tageslager Lebensmittel

description: BKP 230 Elektroanlagen Innenausbau in 12 Geschossen an je ca. 440 m2 Elektroanlagen bestehend aus: Starkstromanlagen, Starkstrominstallationen, Schwachstromanlagen, Schwachstrominstallationen und provisorische Installationen

title: BAV 80827 Campus Glattal

description: Umbau BKP 230 Elektroanlagen BKP 358 Kücheneinrichtungen


title: Sanierung Schulhaus Steinlig A / B, Bassersdorf BKP 243 Wärmeverteilung

description: Sanierung Schulhaus Steinlig A / B, Bassersdorf Gesamtsanierung Wärmeverteilung


description: La maison de l'enfant et de l'adolescent sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine de l’adolescent. Sur une surface de 13 000 m2, la MEA accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans (12 à 25 ans pour la consultation santé jeunes).Le budget de construction est estimé à 70 000 000 F TTC.Travaux concernés par le présent appel d'offres:— fourniture et pose de fenêtres, portes et portes-fenêtres en bois-métal,— tablettes et embrasures en aluminium,— fourniture et pose d'un profilé intermédiaire pour support du coulisseau de store,— prototype.

title: CFC 221.1 Fenêtres en bois-métal

CLR architectes SA

street: rue des Vieux-Grenadiers 8


title: Sanierung Karl-Völker-Strasse Heerbrugg

description: Strassenoberbau 4200m2 Kanalisationen SBR 400 270m' / PP bis DN250 200m' Wasserversorgung Gemeindeleitung 490m' (Ha. 25m') Wasserversorgung Transportleitung 435m' Elektrizitätstrasse 510m' Swisscom Trasse kleinere Erweiterungen und Schächte Gasversorgung 80m'

eligibilityCriteria: Bauunternehmungen im Bereich Strassen- und Tiefbau


name: Syndicat d'améliorations foncières de Courchapoix-Corban-Montsevelier (SAF CCM), à l'attention de Christophe Fleury,Clos Vicat 2, 2826 Corban, Suisse

title: SAF CCM 4ème étape de travaux

description: Lot A - Chemins goudronnés et accès goudronnés sur anciens et nouveaux tracés, largeur 3m, longueur 4400m. - Chemins bétonnés sur anciens et nouveaux tracés, largeur 3m, longueur 650m. - Chemins à bandes de roulement bétonnées à la finisseuse, largeur 3m, longueur 4300m. - Chemins gravelés, largeur 3m, longueur 3800m. - Chemins chaintres, largeur 3m, longueur 1500m. - Chemins à défoncer, largeur 3m, longueur 600m. - Collecteurs eaux de pluie et réfection de drainages, longueur 500m. - Passage à gué, 1 ouvrage. - Terrassement et mise en place de matériaux, 15’000 m3. Lot B - Chemins goudronnés et accès goudronnés sur anciens tracés, largeur 3m, longueur 2590m. - Sentier pédestre largeur 1.0m, longueur 530m

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Nazario Branca et Andrea Calanchini Architectes, à l'attention de Andrea Calanchini,rue de Montbrillant 28, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 734 06 91, E-mail:

title: MAISON DE LA FAMILLE, Ferme du Pommier - Travaux de Couverture et Ferblanterie

description: Travaux de couverture et ferblanterie.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Sanierung Alpweg, 3. Etappe

description: Rasenziegel ausstechen/anlegen: ca. 6100 m², Abtrag: 3350 m³, Schüttung: 3400 m³, Kiesabbau und Aufbereitung: 4300 m³, Einbau Fundationsmaterial: 1300 m³, Transport und Lagerung Fundationsmaterial: 3000 m³, Betonbelag: 290 m², Verschleissschicht: 5500 m²


name: CFF Immobilier, Gérance, Gestion projets et construction,Place de la Gare 1, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Relocalisation TES - Construction nouvelle caserne / CFC 244 Ventilation, CFC 245 Conditionnement d'air et CFC 249 Régulation et tableau électique

description: Construction de la nouvelle caserne du TES La caserne du train d'extinction et de secours (TES) s'implante sur la commune d'Ecublens le long de la route de Bussigny. Elle fait partie des installations de la gare de Renens. Le bâtiment comprend un rez-inférieur, en relation directe avec la voie de stationnement du TES, un rez-supérieur avec entrée principale au niveau de la route de Bussigny et un étage.

eligibilityCriteria: Conformément aux documents d'appel d'offres.


name: Einwohnergemeinde Villmergen Bauverwaltung,à l'attention de Remo Wiederkehr, Schulhausstrasse 17, 5612 Villmergen, Suisse, Téléphone: 056 619 59 40, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Mühlematten, Villmergen

description: Schulhaus und Sporthallengebäude GV 416 Gebäudevolumen nach SIA 416 m3 29'768 Sichtbeton und Montagebau in Holz Anspruchsvolle Abdichtung und Haustechnikeinlagen

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Centrale Commune d’Achats (CCA) du canton de Genève (siège de Grafous)

street: rue du Stand 15, Case postale 3937

Format Werk GMBH

street: Wallackstrasse 3

countryName: AT


title: AU88 Umbau und Instandsetzung: BKP 224-01 Bedachungsarbeiten

description: Gem. Ausschreibung

awardCriteriaDetails: Gem. Ausschreibung:


name: VON RO Echafaudages SA,CP 1753, 1211 Genève, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu 8 - 1148TI - Echafaudage


name: Ville de Lausanne — direction Sécurité et économie — service de l'eau — division Études et constructions

description: Établissement des données de base du projet, de l’avant-projet, de l’étude du projet et de l’appel d’offres en marché public.Devis de construction, obtention du permis de construire et établissement du calendrier des travaux.Établissement du projet d’exécution et suivi des travaux, dans le respect des bases conceptuelles et des dispositions résultants du développement de projet, de telle sorte que l’adjudicataire puisse pleinement assumer la responsabilité de la bonne façon des ouvrages. Cette mention résume l’obligation de résultat que l’adjudicataire endossera vis-à-vis du MO.Les prestations devront débuter immédiatement après l’adjudication du mandat.

title: Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable de Saint-Sulpice II. Attribution d’un mandat d’ingénierie «installations générales électriques»

street: Rue de Genève 36, Case postale 7416

Planair SA, succursale d'Yverdon

street: Rue Galilée 6


title: Ausbau Bernstrasse Heimberg - Rohrbauarbeiten

description: Erneuerung Wasserleitung L = ca. 700m Guss duktil DN 200 inkl. Armaturen, Hydranten und Hauszuleitungen

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind folgende Nachweise beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Die Unternehmungen sind jedoch verpflichtet, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen (inkl. Dokumentation). Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Qualität und Vollständigkeit der Offerte: 20


name: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI)

title: Attribution de 1 poste externe pour la DGSI (LSE 2016-05)

description: Le type de profil recherché est le suivant: 1 concepteur senior Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats. Pour le surplus, la description du profil figure en annexe des Conditions cadre (CCCC). Remarques: Les compétences obligatoires figurant dans la description de profil sont considérées comme des critères impératifs, si bien que l’absence de l’une d’entre elles pourra conduire à la décision d’exclure de la procédure le candidat proposé. Il est exclu de proposer des personnes dont le curriculum vitae se distinguerait du descriptif de poste annexé quant à ces compétences obligatoires.


name: BÄR Bahnsicherung AG,Riggenbachstrasse 6, 4600 Olten, Suisse

name: Transports Publics Neuchâtelois SA, à l'attention de Emmanuel Thibierge,Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, E-mail:

title: Ligne 215 – Déploiement et programmation des infrastructures ZSI 127

description: Le marché concerne les prestations relatives au contrôle continu de la marche des trains, en particulier le montage extérieur des équipements d’infrastructure ZSI 127 et l’ingénierie (télégrammes, programmation, tests et mise en service)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Sanierung Schulhaus Talacker, Talackerstrasse 90, 8404 Winterthur, BKP 230 Elektroanlagen

description: Gemäss Pflichtenheft im Anhang

eligibilityCriteria: Angebote von ausländischen Firmen sind nicht zugelassen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Kapazität / Termin / Fachkompetenz: 15
Qualität / Kosten: 15
Lehrlingsausbildung: 10


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Schneefräse Stützpunkt Starkenbach

description: Ankauf einer Schneefräse für den Stützpunkt Starkenbach


name: Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago, à l'attention de Sandro Foiada,Via Crodolo, 6614 Brissago, Suisse, Téléphone: 0917868686, E-mail:

title: Assurance personnelle avec effet au 01/01/2023

description: Assicurazioni di persone con decorrenza dall’01/01/2023

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Generalsekretariat der Bau- und Verkehrsdirektion des Kt. Bern

title: Fachapplikation Winterdienst (Software-Lösung)

description: Ziel und Zweck der zu beschaffenden Fachapplikation Winterdienst ist die automatisierte Erfassung von Winterdiensteinsätzen im praktischen Einsatz. Für die Kantonsstrassen Kanton Bern wird eine einheitliche, digitale Systemlösung angestrebt. Das Tiefbauamt TBA ist Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Strassen im Kanton Bern geht. Es sorgt für ein sicheres, verträgliches und verfügbares Strassennetz. In diesem Kontext ist das TBA unter anderem für den betrieblichen Unterhalt der Kantonsstrassen zuständig. Eine wichtige Aufgabe im Winterhalbjahr in diesem Bereich ist der Winterdienst. Das Controlling und die Qualitätssicherung dieser Aufträge erfolgt in den Strasseninspektoraten heute mit unterschiedlichen Mitteln und Instrumenten. Eine kantonsweite Vereinheitlichung, Digitalisierung und Automatisierung wird in diesem Bereich mit der Fachapplikation Winterdienst angestrebt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Präqualifikationsunterlagen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Schoren Primarschule Neubau, BKP 282.5 Wand- und Deckenbekleidung aus Holz und Holzwerkstoffen

description: Wand- und Deckenbekleidung aus Holz und Holzwerkstoffen. Akustische Wand- und Deckenbekleidung in Turnhalle, Erdgeschoss und Oberlichtaufbauten Obergeschoss aus fertig behandelten Holzwerkstoffpaneelen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Leica Microsystems (Schweiz) AG,Max Schmidheiny-Strasse 201, 9435 Heerbrugg, Suisse

name: Ecole des Sciences Criminelles,Batochime, 1015 Lausanne, Suisse

title: Stereomicroscopes pour salle de TP


name: Buchmann Partner AG Bauingenieure & Planer

name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description:
Projekt 1) Behebung der definierten Gefahrenstellen an Kantonsstraßen durch diverse Anpassungen zur Gewährleistung der nötigen Sichtweiten und Querungshilfen; norm- und behindertengerechter Ausbau der im Perimeter befindlichen Bushaltestellen BH Ledi, BH Wil und BH Post (Niederuster),
                  Projekt 2) Ausbau und Fahrbahninstandsetzung der Brunnenstraße sowie Realisierung einer beidseitigen Radstreifenlösung mit Ergänzung von Querungshilfen für den Fussgängerverkehr; Einbindung der Umgestaltung der Knoten Feldhofstraße/Brunnenstraße sowie Wagerenstraße/Brunnenstraße aufgrund des Parkregimewechsels des Spital Uster.

title: Ingenieursdienstleistungen Stadt Uster Behebung Gefahrenstellen Velonetz und Radweglückenschliessung Brunnenstrasse, Uster

description:
Projekt 1) Behebung der definierten Gefahrenstellen an Kantonsstraßen durch diverse Anpassungen zur Gewährleistung der nötigen Sichtweiten und Querungshilfen; norm- und behindertengerechter Ausbau der im Perimeter befindlichen Bushaltestellen BH Ledi, BH Wil und BH Post (Niederuster),
               Projekt 2) Ausbau und Fahrbahninstandsetzung der Brunnenstrasse sowie Realisierung einer beidseitigen Radstreifenlösung mit Ergänzung von Querungshilfen für den Fussgängerverkehr; Einbindung der Umgestaltung der Knoten Feldhofstraße/Brunnenstraße sowie Wagerenstraße/Brunnenstraße aufgrund des Parkregimewechsels des Spital Uster.

street: Walcheplatz 2

street: Weiherallee 11 a


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7002 Chur

title: Konstruktionsarbeiten GEX

description: Der Glacier Express soll in den nächsten Jahren einem Refit mit einem umfangreichen Redesign unterzogen werden. Die dafür notwendigen Engineering- und Konstruktionsarbeiten sind, gemäss heutigem Planungsstand, ab Mai 2017 durchzuführen. Hauptaufgaben: • 3D-Modelling / Konstruktion • Fertigungszeichnungen erstellen • Konstruktion und Detaillierung Innenausbau • Ablage / Implementierung in der CAD-Datenbank • Enge Zusammenarbeit mit der Projektleitung Anforderungen: • Abgeschlossene Lehre Konstrukteur • mehrjährige Erfahrung • Konstruktionserfahrung bei der Bahn von Vorteil • 3D CAD Creo Elements Erfahrung vor Vorteil Kapazitäten: • Während der Hauptphasen des Projektes könnten bis zu 3 Mitarbeiter gleichzeitig zum Einsatz kommen

eligibilityCriteria: keine


name: Service technique,Rue de l'Eglise 14, 1987 Hérémence, Suisse, E-mail:

title: Glissement des Masses - Drains forés

description: Exécution de 2 forages horizontaux Mise en place de drains forés - Longueur cumulée des forages : 380 ml - Longueur cumulée des drains (tubes) : 380 ml

eligibilityCriteria: Français


name: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 53 30, Fax: 041 728 53 39, E-mail:

title: Ausführungsprojekt und Ausführung der Strassensanierung Kantonsstrasse P, Abschnitt Sihlbrugg-Sand AG

description: Erarbeitung des Projektes "Sanierung Kantonsstrasse P, Sihlbrugg-Sand AG,Fahrbahnverbreiterung, Radstrecke, Neubau/Sanierung Kunstbauten", SIA Phasen 41 und 51-53, Länge 1.8 Kilometer

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: vgl. Submissionsunterlagen:
vgl. Submissionsunterlagen:


name: Dr. Bernard Greder,rue de la Gabelle 28, 1227 Carouge GE, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Mme Dalila Oliveira,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d'offres public recherchant deux médecins-conseil

description: L'Etat de Genève, soit le Service de santé du personnel de l'Etat de Genève (SPE), représenté par la Centrale Commune d'Achats (CCA), cherche à collaborer avec deux médecins-conseils dont l'activité fera l'objet d'un contrat de mandat, soumis à l'approbation de l'Association des médecins genevois.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Pour le surplus, voir le dossier d'appel d'offres.


name: Alpiq Intec Romandie SA,56, route du Nant-d'Avril, 1214 Vernier, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Dépôts patrimoniaux de la Ville de Genève (1247TI) sanitaire


title: Villeret – Plan d'aménagement des eaux Ruisseau « Le Bez »

description: www.simap.ch 04.05.2021

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP peuvent participer à l’appel d’offres.


title: Neubau Schulhaus Gansingen, Schulweg 3, 5272 Gansingen

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien


name: Service biomédical et achats Institut central (ICHV) Av. du Grand-Champsec 86

description: Le présent appel d’offres porte sur l’acquisition, l’installation, la mise en service, la formation des utilisateurs, la maintenance et l’évolutivité d’une solution pré-analytique et post-analytique automatisée pour la réception, le triage, la centrifugation et le transport de tubes primaires sur le(s) automate(s) d’analyse. Il englobe également les accessoires et consommables qui y sont associés.

title: Chaîne pré-analytique pour le laboratoire de Rennaz

street: Case Postale 800

Roche Diagnostics (Schweiz) AG

street: Industriestrasse 7


title: STEP Saunerie - Marché EM05: Boues

description: Projet de rénovation et de mise à niveau des installations existantes. L'objectif du projet couvre divers aspects du traitement des boues, soit la réhabilitation des étapes de pompage des boues, l'audit et la modernisation de l'étape d'épaississement, la réhabilitation des digesteurs, une refonte complète du processus de déshydratation des boues, ainsi que le stockage et le traitement amélioré du biogaz. Le projet englobe également des améliorations dans le traitement de l'air vicié par le biais de désodorisation biologique, la réception et le traitement des matières externes, la modernisation de la production et du dosage de polymère, la création d'une nouvelle installation de dépotage de chlorure ferrique, et une refonte complète de la production d'eau industrielle. De plus, il prévoit le déplacement de la production d'air pilote.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Mit der vorliegenden Ausschreibung wird eine Partnerin evaluiert, welche den Printing-Service des Kantons Luzern und der berechtigten kantonsnahen Institutionen in den nächsten 4 Jahren (mit der Option auf sechsmalige Verlängerung um jeweils 1 Jahr bis maximal 10 Jahre) einerseits konzipiert, realisiert und einführt und andererseits diesen betreibt, wartet, supportet und weiterentwickelt.

title: Ausschreibung Printing

Kanton Luzern Dienststelle Informatik

street: Ruopigenplatz 1


title: "Kabelrohrblock UW Landquart - Mast 75, Baumeisterarbeiten"

description: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Baumeisterarbeiten zur Errichtung eines Kabelrohrblockes zwischen dem UW Landquart und dem Mast 75, namentlich mit folgenden Hauptmengen: Aushub 5'500 m3 Rohrblock 2'000 m1 Horizontale Spülbohrungen L = 244m

eligibilityCriteria: Termingerechte Einreichung eines vollständig ausgefüllten und von allen Angebotsbeteiligten rechtsgültig unterzeichneten Angebotes gemäss Ausschreibungsunterlagen Dokument B1 (Angebotsformulare) und Dokument B2 (Leistungsverzeichnis), inklusive Selbstdeklarationsblatt und sämtlicher geforderter Nachweise, insbesondere die Erklärung, die Vertragsbedingungen gemäss Dokument C (Entwurf Werkvertrag) einzuhalten. Änderungen oder Ergänzungen der Angebotsformulare sind nicht zulässig. Eine unvollständige Offerte kann zum Ausschluss des Bieters führen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Preis: 50
ZK 2: Technischer Bericht: 30
2.1 Technischer Beschrieb des Angebots: 25
2.2 Projektorganisation, QM, Sicherheits- u. Rettungskonzept: 5
ZK 3: Referenzen: 20


title: N02, 170015, UEFALLMEN, UEF Allmendstrasse Sursee / Baumeisterarbeiten

description: Le présent appel d’offres porte sur la réfection du passage supérieur de l’Allmendstrasse à Sursee. Quantités principales (valeurs indicatives) : Remise en état du béton sur une large surface, env. 220 m² Remise en état localisée du béton, env. 70 m² Remplacement de l’enduit d’imprégnation LBP, env. 1800 m² Pierres bordières, env. 320 m Avaloirs DN 400, env. 20 pièces Regards de visite DN 400, env. 5 pièces Renouvellement des revêtements en béton bitumineux : Couche de surface MA 11 THP 40 mm, env. 106 t Couche de protection MA 16 HP 45 mm, env. 119 t Couche de surface MA 11 N 30 mm, env. 47 t Couche de base MA 16 N 40 mm, env. 63 t Joints de bordure en bitume polymère, env. 1000 m Renouvellement des glissières de sécurité, env. 310 m Marquage, env. 450 m Appuis de pont, env. 5 pièces Joints de chaussée, env. 30 m

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: Qualität des Anbieters;: 15
Erfahrung der Schlüsselpersonen:
Unterteilt in::
ZK 1.1 Bauführer,: 5
ZK 1.2 Polier Gussasphaltarbeiten,: 5
ZK 1.3 Polier Betoninstandsetzung,: 5
ZK 2: Qualität/Plausibilität Angebot;: 15
Unterteilt in::
ZK 2.1 Technischer Bericht mit Angaben u.a. zu Baustelleneinrichtungen,: 10
ZK 2.2 Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken erkannt und nachvollziehbar dargelegt/gelöst,: 5
ZK 3: Bauzeit;: 10
Gesamtbauprogramm und Erläuterungen zum Bauprogramm:
ZK 4: Qualität/Plausibilität Bauprogramm und der vorgesehenen Bauabläufe und Leistungsannahmen unter Berücksichtigung der vorhandenen Randbedingungen;: 10
ZK 5: Preis,: 50
Bereinigte Angebotssumme:
Erläuterungen: Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: 17203 Forch und Lengg

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen. Bausumme: Fr. 850'000.--

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Sanierung und Erweiterung Oberstufenschulhaus Horw, ORST, BKP 244 Lüftungsanlagen.

description: Bestehende dreigeschossige Kassettenstahlkonstruktion mit aufgelegten Betonelementplatten. Neu wird ein ebenfalls 3-geschossiger Anbau in Stahl-Beton-Verbundbauweise erstellt. Im Altbau wird ein Innenhof erstellt, die Stahlkonstruktion muss verstärkt werden. Drei neue Kerne steifen die beiden Gebäudeteile, die zusammengebaut werden, aus. Fundation gepfählt.

Gemeinde Horw Baudepartement Hochbau

street: Gemeindehausplatz 1


name: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich,à l'attention de Urs Zulauf, Ueberlandstrasse 2, 8953 Dietikon, Suisse, Téléphone: +41 58 359 51 72, E-mail:

title: Beschaffung von dreiphasigen metallgekapselten Mittelspannungsschaltanlagen inklusive Schutzgeräten

description: Erstellung und mengen-, termin- und qualitätskonforme Lieferung von dreiphasigen metallgekapselten, Mittelspannungsanlagen inklusive Schutzgeräten, gemäss technischem Pflichtenheft (Dokument 5) Grundauftrag: Liefertermin ab 2021 Option Vertragsverlängerung: Liefertermin ab 2023 Die Anlagen werden einzeln über einen Zeitraum von zwei Jahren beschafft. Die Vergabestelle behält sich vor, Folgeaufträge gemäss §10 lit. g SVO des Kantons Zürich freihändig zu vergeben.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Funktionale und technische Lösung gemäss Dokument 5 Ziff. 2 technische Zu-schlagskriterien: 40
Erläuterungen: Details siehe "Allgemeine Submissionsbedingungen (Dokument 1):


title: Gestion immobilière commerciale, affaires isolées FM ouest

documentType: cancellationDetails

description: Le soumissionnaire soutient armasuisse Immobilier pour la gestion commerciale d'immeubles. Les prestations comportent une vaste palette de tâches ( détails : voir la partie B de la documentation pour l'appel d'offres ). Le mandant se réserve le droit de confier des travaux à plusieurs mandataires.

eligibilityCriteria: Néant

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 20
Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen (Ausbildung, Berufserfahrung, zwei Referenzprojekte, Sprachkenntnisse):: 30
Z2: Preisangebot:: 25
Z3: Auftragsanalyse, Risiken und Chancen des Mandats, Kritische Erfolgsfaktoren:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselpersonen:: 20


title: Kabelschacht-Elemente.

description: Herstellung und Lieferung von Kabelschacht-Elemente aus Beton. Lieferung per LKW und Bahntransport direkt auf Baustelle.

Konzerneinkauf Verbrauchsgüter SBB

street: Hilfikerstraße 1

Creabeton Matériaux SA

street: Busswilstraße 44


name: Gaïa Tek SA,Avenue Louis-Ruchonnet 4, 1003 Lausanne, Suisse

title: Achat de gilets porte matériel


currency: EUR

name: Armasuisse Purchasing and Cooperations CC WTO

street: Wankdorfstrasse 2

Beckman Coulter International SA

street: Rue Juste-Olivier 22


title: Erweiterung Filtration


name: Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung Neubau

title: BKP 703.4 - MR HF-Käfig

description: Planung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von vier HF-Käfige für die korrekte Abschirmung von drei MRI-Geräen 3T in der Radiologie und ein MRI-Gerät 1.5T im OPS.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


name: Kanton Aargau Departement Bildung, Kultur und Sport

description: Unterhaltsreinigung und GrundreinigungKantonale Schule für Berufsbidlung (ksb)

title: GATT/WTO-Ausschreibung Gebäudereinigung Alte Kantonsschule Aarau (AKSA); Kantonale Schule für Berufsbildung (ksb) Aarau

description: Unterhaltsreinigung und GrundreinigungAlte Kantonsschule Aarau (AKSA)Kantonale Schule für Berufsbildung (ksb)

street: Bachstrasse 15


name: GE Grid (Switzerland) GmbH,Carl-Sprecher-Strasse3, 5036 Oberentfelden, Suisse

name: FMV SA - Secteur stations, à l'attention de Johann Mathieu,Route de Chippis 57, 3966 Chalais, Suisse, E-mail:

title: Nouveau transformateur 220/65kV 230 MVA Saint-Triphon

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Amt für Wirtschaft und Arbeit, Qualifizierung für Stellensuchende (QuS)

title: AWA 1823 - PC-Verkaufskurs A2 für Stellensuchende gemäss Art. 60 Abs. 1 und 5 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)


title: Neubau Naturmuseum St. Gallen.

description: BKP 233.1 Strahler Ausstellung und Stromschienen.

Stadt St.Gallen Hochbauamt

street: Neugasse 1


description: Gegenstand der Submission sind die Spengler arbeiten und Blitzschutzanlagen außen, welche 2019 bei den verschiedenen Gebäudeteilen geliefert und montiert werden. Der Umfang wird detailliert im Leistungsverzeichnis LV beschrieben und wird hier nur in Kurzform wiedergegeben:— Dach- und Einlegerinnen total ca. m’ 530,— Ablaufrohre total ca. m’ 200,— Ort-, Stirn- und Firstbleche ca. m’ 730,— Fang- und Ableitungen total ca. m’ 940.

title: Spenglerarbeiten und Blitzschutz

Abwasserreinigung Oberengadin ARO

street: c/o Abwasserverband Oberengadin


title: Transfer und Patientenbegleitung

description: Transfer und Patientenbegleitdienst am Standort USZ Flughafen

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod//offer_details/98767845

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 40


name: DMTE, Service de la mobilité, section logistique d'entretien des routes cantonales, à l'attention de Gérald Glassey,Pont des Iles 8, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 0276063700, E-mail:

title: Sel à dégeler pour les routes cantonales


name: Infrastruktur, Projekt Management Zürich Gesamtprojektführung

street: Kasernenstrasse 95, Postfach


title: L’adjudication porte sur la sous-traitance du service courrier/archives de l’UPU. Les activités principales du service sont celles exécutées par un Mailroom classique, c’est-à-dire le traitement du courrier arrivant et sortant, la distribution du courrier dans le bâtiment et la gestion des archives. Le service comprend toutefois également la maintenance de l’inventaire du mobilier du bâtiment, la commande, gestion et distribution de fournitures de bureau ainsi que le service d’opérateur des salles de conférences de l’UPU pour les besoins de l’UPU et des locataires externes.


name: Stadt Opfikon Bau und Infrastruktur, Tiefbau

title: Sanierung Austrasse, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Stadt Opfikon -Tragschicht AC T: ca. 960 t -Deckschicht AC: ca. 340 t -Randabschlüsse: ca. 2075 m Energie Opfikon AG -WL NW 125: ca. 300 m - WL NW 40: ca. 200 m -EW Rohrtrassen: ca.455 m

eligibilityCriteria: Erfahrung im Strassen- und Werkleitungsbau (Sanierungen innerorts)


description: Vermarkung und Ersterhebung des restlichen, noch nicht vermessenen Gebietes, der Gemeinde Fieschertal.

title: Amtliche Vermessung der Gemeinde Fieschertal, Los 6

Dienststelle für Geoinformation

street: Rue du Scex 4


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 2,à l'attention de Martin Reber, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse

title: USZ Helikopterlandeplatz, Umbau und Instandsetzungen Gerüste

description: Der bestehende Helikopterlandeplatz am Universitätsspital Zürich entspricht nicht mehr den gültigen Normen und den Betriebs- und Nutzungsanforderungen. Der bestehende Landeplatz wird am selben Standort durch zwei höherliegende Landeplattformen aus Aluminium, sowie einer Liftaufstockung als Stahlskelett, mit Aluminiumfassade, ersetzt. Die Geschosse direkt unter den Landeplattformen müssen lokal statisch mittels Stahleinbauten verstärkt werden. Die Arbeiten werden etappiert ausgeführt und sind innen unter laufendem Spital- und aussen unter direkt angrenzendem Flugbetrieb umzusetzen. Die Massnahmen und Anforderungen für die in Etappen zu erstellenden Fassaden- und Montagegerüste im gesamten Projektperimeter sind in den beigelegten Dokumenten ersichtlich.


description: Das aktuelle Kooperationsprogramm zum Themenschwerpunkt Industrie und Dienstleistung 4.0 ruft dazu auf, Projekte im Sinne der Vision für den Metropolitanraum Zürich und des daraus abgeleiteten Schwerpunkteprogramms einzureichen. Die Ausschreibung erfolgt in einem selektiven, zweistufigen Verfahren. Angesprochen werden Fachhochschulen, Universitäten, Verbände, NGOs, Think Tanks und Unternehmen. Es werden praxistaugliche, innovative Projekte gesucht und ausgewählt. Die Projekte bzw. die zu erwartenden Ergebnisse müssen einen Mehrwert für den Verein Metropolitanraum Zürich und seine Mitglieder (Kantone, Städte, Gemeinden) darstellen. Besonders geeignet sind Projekte, welche partnerschaftlich und interdisziplinär umgesetzt werden. Mehr Informationen finden Sie in den Unterlagen.

description: Kooperationsprogramm 2019-22 der Metropolitankonferenz Zürich. Zweite Ausschreibung für Kooperationsprojekte. Themenschwerpunkt Industrie und Dienstleistung 4.0.

Verein Metropolitanraum Zürich

street: Grubenstraße 12

byerley AG

street: Nordstraße 131


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Handfeuerlöscher 12 kg Pulver, Brandklassen ABC.

description: Environ 1 000 extincteurs portatifs à poudre de 12 kg pour les classes d'incendies A, B et C, avec cartouche intérieure de pression au CO2, flexible et valve, pistolet d'extinction avec soupape d'arrêt au bout du flexible. Il doit s'agir d'appareils usuels disponibles sur le marché.L'extincteur portatif doit être conforme aux directives de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie et aux normes EN et CH et figurer dans le registre de protection incendie.

street: Wankdorfstraße 2

K.A. Blöchliger AG

street: Widmenhalde 11


description: Die Gründungsdienstleistungen sollen ein umfassendes Angebot für Gründerinnen und Gründer aus dem Kanton Solothurn zur Verfügung stellen. Das Angebot umfasst den Aufbau und den Betrieb einer Online-Anlaufstelle, den Betrieb einer Anlaufstelle mit Beratungsangeboten, die Organisation und Durchführung von Seminaren und Kursen, Öffentichkeitsarbeit und Netzwerk-Aktivitäten. Die detaillierten Leistungen sind dem Pflichtenheft im Anhang zu entnehmen.

title: Gründungsdienstleistungen

Wirtschaftsförderung Kanton Solothurn

street: Untere Sternengasse 2


name: Direction des travaux et de l’environnement du canton de Bâle-Campagne Service d’achat centralisé, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, E-mail:

title: Campus Bildung Gesundheit - Facility Management

description: Mit der Submission soll ein Anbietender selektiert werden, welcher das infrastrukturelle Facility Management erbringen wird. Dieses inkludiert die Gebäudereinigung und die Fenster-/Glasreinigung, sowie optional die Hauswartung und die Bereitstellung eines Computer-Aided Facility Management -Systems (CAFM). Die Gebäudereinigung stellt dabei den Oberbegriff für die Unterhaltsreinigung und die Sonderreinigung dar.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 40
ZK 2: Auftragsanalyse u. Leistungserbringung: 40
ZK 3: Referenzen Anbieter (Firmenreferenzen: 20


name: SBB AG Infrastruktur/Einkauf, Supply Chain und Produktion Einkauf Technologie Fahrweg

description: Le présent appel d’offres prévoit l’adjudication du marché relatif à l’acquisition de produits en acier pour ligne de contact pour une durée de 3 ans, avec 2 options de prolongation de chaque fois un an.Le soumissionnaire peut déposer une offre pour un ou plusieurs lots (voir répartition des lots sur le formulaire d’offre ou la fiche de prix).Le marché est adjugé pour chaque lot au soumissionnaire présentant l’offre la plus économique. Les offres reçues sont comparées uniquement dans le cadre du lot concerné.— lot 1: contrefiches et tubes rallonge,— lot 2: consoles NT,— lot 3: tubes de support,— lot 4: consoles et supports,— lot 5: traverses.La présentation d’une offre globale au sens de l’art. 22 de l’ordonnance sur les marchés publics ( 172 056,11 RS, OMP) n’est pas admise.

title: OF-19-039 Stahlprodukte Fahrleitung

description: OF-19-039 Stahlprodukte Fahrleitung.

street: Hilfikerstrasse 3

L+M AG

street: Gansingerstrasse 60


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Submissionen, Münsterplatz 11, 4001 Basel, Suisse

title: Brunnmattschulhaus, BKP 228 Sonnenschutz

description: Die Gebäude wurden als Massivbau mit Betonflachdachkonstruktionen ausgeführt, die Aussenwände sind als Sichtbetonoberfläche ausgeführt. Die Fenstervorderkante sitzt fluchtbündig an der Hinterkante des Rohbaues, in Fensterebene ist eine Innendämmung eingebaut. Die Fensterelemente schliessen mit flächenbündigen Holzpaneelen an den Fussboden und die Leibungen an. Den Charakter der Fassade bestimmen bildhauersich eingesetzte Lochfenster. Einzelgebäude: Haupttrakt – Etappentrakt – Aula – spez. Klassen – Aula – Kindergarten Gesamtsonnenschutzfläche ca. 500 m2

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20
Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20


title: Stossschweissen an Gleisanlagen.

description: Für die Erhaltung der Gleisanlagen plant die BVB mit der vorliegenden Submission Dienstleistungsunternehmen für anfallende Erhaltungs- und Instandhaltungsmassnahmen zu beauftragen. Die Arbeiten an den Schienen und Anlagen umfassen die Herstellung von Schienenstossschweissungen, inklusive der dazugehörigen Vor- und Nachbereitungs-aufgaben. Sie sind im Rahmen von Reparaturen oder Neubauten zu erbringen.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Schlüsselpersonen:
Technischer Bericht:

Basler Verkehrs-Betriebe, BVB

street: Claragraben 55

Zehnder AG, Zürich

street: Widmerstraße 1


title: 750.00 Instandsetzung Muranzinabrücke Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Belagsaufbruch 500 t; Ungebundenes Gemisch 0/45 380 m3; Beton 70 m3; Natursteinarbeiten 80 m2; AC TD 16 L 415 t

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Schumacher Ingénierie SA, à l'attention de MM. Raphaël Rumo - Patrick Saugy,13 Rue Chantepoulet, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +4122 731 49 13, Fax: +4122 738 03 54, E-mail:

title: Construction d'un établissement d'exécution des mesures en milieu fermé - Projet Curabilis - Puplinge - CFC 25 Installations sanitaires

description: L’ensemble du projet Curabilis est constitué de 12 bâtiments ou zones suivantes : Bâtiment Accueil ; bâtiment UCP ; bâtiment d’ateliers ; bâtiment Mesures 1 ; bâtiment Mesures 2 ; bâtiment Mesures 3 ; bâtiment Mesures 4 ; salle de sport ; poste de contrôle ; bâtiment Pâquerette ; anneau de liaison ; aménagements extérieurs. Les bâtiments Mesures 1 à 4 sont équipés d’une récupération d’eau de pluie, pour l’alimentation en eau grise des robinets de chasse des WC. Chaque bâtiment possède son local technique avec sa nourrice de distribution en eau et une production d’eau chaude indépendante. Celle-ci est chauffée par le primaire chauffage via une récupération de chaleur sur les eaux usées.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Kanton Zürich und ETH Zürich, Agrovet-Strickhof in Lindau, Werkleistungen BKP 273.0.

description: Das Kompetenzzentrum für Land- und Ernährungswirtschaft Strickhof, die ETH Zürich und die Universität Zürich arbeiten in der landwirtschaftlichen Bildung und Forschung zusammen. In Lindau entsteht das gemeinsame Bildungs- und Forschungszentrum Agrovet-Strickhof. Dort wird in Zukunft die universitäre Bildung und Forschung im Bereich Agrar- und Veterinärwissenschaften mit den praktischen Bedürfnissen der Landwirtschaft verknüpft werden. Es entsteht ein Nutztierzentrum mit Milchvieh- und Mastställen sowie mit Bereichen für die Ausbildung der Studierenden der Veterinärmedizin. Die ETH Zürich realisiert ein Stoffwechselzentrum, in dem sie mit der Universität Zürich Forschung im Bereich der effizienten und emissionsarmen Nutztierhaltung betreiben wird. Die ganze Wertschöpfungskette wird so nach dem gesamtheitlichen Ansatz „From Feed to Food“ betrachtet, d.h. von der Futtererzeugung über die Fütterung bis zur Gewinnung von Lebensmitteln.Werkleistung:Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben sind die folgenden Werkleistungen auszuführen:BKP 273.0 Innentüren aus Holz.

ETH Zürich, Abteilung Immobilien

street: Kreuzplatz 5, KPL


title: H 10 Les Verrières → Haut de la Tour

description: Travaux de génie civil. Rabotage de la chaussée surface complète - 50 mm. Reprofilage de la chaussée, mise à niveau des pavés, bordures et tous les organes de chaussée. Mise en œuvre de la couche d'usure.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Regtec SA/Atelier D21 Sàrl/BATÏQ, à l'attention de Munari philippe,Route de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41793371826, E-mail:

title: Fondation Mont-Calme - Lausanne CFC 411 Aménagements extérieures Pour la construction d'un EMS de 122 lits

description: EMS Mont-Calme Construction en 2 étapes d'un Etablissement Médico-social de 122 lits

eligibilityCriteria: Les bureaux intéressés à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Zofingue

street: Brühlstrasse 3


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

title: ATR LS-VIL / Gare de Vevey Lot 5 : Quais et rampes d’accès aux quais, travaux de génie civil

description: Le marché comprend, des travaux spéciaux, des travaux de construction en béton armé et des travaux de génie civil pour le projet de la gare de Vevey. Il s’agit de construire une rampe d’accès à la vélostation , les rampes et les escaliers d’accès au quai 1 et au quai 2, de prolonger et refaire les quais 1 et 2 existants ainsi que de construire le quai 3 provisoire.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres.


title: Erneuerung "Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse Mitte", Stans

description: Art und Umfang der Leistungen (Hauptkubaturen, Änderungen vorbehalten): - Belagsabbruch ca. 4000 m2 - Grabarbeiten für Werkleitungen ca. 1100 m3 - Trasseaushaub ca. 2000 m2 - Randabschlüsse ca. 1400 m1 - Rasengittersteine ca. 750 m2 - Belagsarbeiten ca. 900 t

eligibilityCriteria: Die Arbeitsvergaben erfolgen erst nach der Kreditgenehmigung anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mai 2021. Bei einer Kreditablehnung durch das Stanser Stimmvolk und dadurch resultierende Nicht-Arbeitsvergabe kann der Unternehmer keine Kosten

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualifikation: 30


title: BAV 80304 Schulanlage Blumenfeld

description: Freianlagen/Sportrasenflächen/Ballfangzäune/Erd- und Asphaltarbeiten (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Le marché porte sur la fourniture, l’installation et la mise en service d’un tunnel de lavage destiné à l’UCP, ainsi que la formation des utilisateurs et des techniciens de maintenance et la maintenance préventive partagée, tel que décrit dans les Cahiers des charges et leurs annexes.

description: Tunnel de lavage chariots de l’unité centralisée de production froide (UCP) pour le CHUV.

street: Chemin des falaises 1

Gehrig Group AG

street: Bäulerwisenstrasse 1


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b22032-1) Balerna, Via Giuseppe Motta, CFA / CFC 281

description: Construction d’un nouveau centre fédéral pour requérants d’asile, communes de Balerna et de Novazzano. Hébergement pour 350 requérants d’asile. VE SIA416 = environ 27 300 m3 Crédit (CC+AA+DD) = 31 855 000 francs, TVA incluse Intérieur: Rez-de-chaussée: zone d’entrée et de contrôle, bureaux, locaux de police, salle de soins et entrées de service. 1er sous-sol: dépôts, locaux techniques, salle de repos du personnel, locaux de service. 1er étage: bloc d’habitation, réfectoire,cuisine, salles polyvalentes, salles de classe, terrasse. 2e et 3e étages (identiques): trois blocs d’habitation, espaces communs, terrasse. Suite voir chiffre 4.6.

eligibilityCriteria: La présente procédure d'adjudication est soumise à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), à l'ordonnance y afférente (OMP, RS 172.056.11) et aux présentes dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire.


name: Groupement d'architectes Philippe Peclard Rolle Fournier-Maccagnan Bex

description: CFC 23 Installations électriques.

description: CFC 272,1 Portes coupes-feu.

title: Site scolaire du Martinet, Construction d'un nouveau bâtiment "D".

description: Construction d'une école de 16 classes avec salle de gym, bibliothèque scolaire et publique, un centre socio-culturel et une école de musique.

street: P/A rue du Nord 4


title: Anschluss Schosshalde, Baumeisterarbeiten

description: Grab- und Erdarbeiten - Grabenaushub: ca. 6’600 m3 - Transporte ca. 6'500 m3 - Sand- und Kieslieferungen ca. 3'700 m3 - Spriessungen ca. 3'900 m2 - Belagsarbeiten ca. 400 t - Kabelschutzrohr PE 120 ca. 2'700 m

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis des Angebotes: 75
Schlüsselpersonen: 25
Preis des Angebotes: 75
Schlüsselpersonen: 25


name: COLAS SA Vaud,Rue de Morges, 19-21, 1023 Crissier, Suisse

title: Réfection de chemins communaux Commune d'Essertines-sur-Rolle

description: terrassement, défonçage, assainissement, fondation et revêtement bitumineux (3300 m.) et béton (280 m.) Largeur de chaussée 3 m.

eligibilityCriteria: mentionné dans le dossier d'appel d'offres


name: Unité Achats, à l'attention de Daniel Frieden,Chemin du Chateau Bloch 2, 1219 Le Lignon, Suisse, E-mail:

title: Mise à disposition de personnel intérimaire

description: Conformément au Cahier des Charges


name: Office fédéral de la santé publique OFSP État-major DS, CC, RM

description: 4 offices fédéraux ont leur siège sur le campus Liebefeld et utilisent ensemble les services de la loge centrale du campus. Ce dernier comprend des bureaux, des laboratoires ainsi qu'un espace de conférence et un espace de restauration. La loge, qui se trouve dans le pavillon central du campus, constitue le point d'ancrage et la plaque tournante avec une fonction de représentation. Nous recherchons un ou une partenaire pour assurer les tâches de réception.

title: Réception centrale du campus Liebefeld, regroupant plusieurs offices fédéraux (2020-2025)

street: Schwarzenburgstrasse 157

Protectas SA

street: Salinenstrasse 61


description: Das Projekt USZ Sanierung Bettenstation NORD2 Geschosse E+F stellt erhöhte Anforderungen, aufgrund Umbau und Sanierung im laufenden Spitalbetrieb sowie einer kritischen Terminituation. Das USZ sucht für die Planung der SIA-Phasen 41 Ausschreibung, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung und 53 Inbetriebnahme Abschluss einen geeigneten strategischen Baumanager.

title: USZ Sanierung Bettenstation NORD2 E+F, strategisches Baumanagement

UniversitätsSpital Zürich

street: Rämistraße 100

ARCANUS AG

street: Sihleggstraße 17


name: Bauverwaltung Münchenstein,à l'attention de Peter Heinzer, Schulackerstrasse 4, 4142 Münchenstein, Suisse, Téléphone: +41 61 416 11 50, Fax: +41 61 416 11 97, E-mail:

title: Erweiterung Schulhaus Lange Heid Müchenstein, BKP 420 Umgebungsarbeiten

description: Tiefbauarbeiten + Umgebungsarbeiten rund um Schulhaus Lange Heid

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


description: Neubau ARA Oberengadin, S-chanf, GRLieferung, Montage und Inbetriebnahme der Abluftbehandlungsanlage.Der detaillierte Beschrieb kann im Leistungsverzeichnis entnommen werden.

title: Neubau ARA Oberengadin, BKP 247 Abluftbehandlung

Abwasserreinigung Oberengadin ARO

street: c/o Abwasserverband Oberengadin


name: St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

description: Erstellung und mengen-, termin- und qualitätskonformen Lieferung von einer Mittelspannungsanlage gemäß technischem Pflichtenheft.

description: Lieferung von einer Mittelspannungsanlage.

street: Vadianstrasse 50

ABB Schweiz AG

street: Herbergstrasse 21


title: Vols de surveillance par hélicoptère FLIR

description: Gesucht wird ein Anbieter, welcher Überwachungsflüge mit FLIR-Helikoptern im Auftrag und zugunsten des Grenzwachtkorps durchführen kann und die im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung gestellten Anforderungen erfüllt.


name: AG Kraftwerk Wägital (AKW) Betriebsleitung

description: Die Auslegung, Konstruktion, Fabrikation, Werksprüfung, Demontage, (Entsorgung bauseits) Montage, Verkabelung, Erstellung Erdungssystem, Inbetriebsetzung und Vor-Ort-Anlageprüfungen sowie aller Betriebsdokumentationen für das komplette System bestehend aus der 9.2-kV-Mittelspannungsschaltanlage, isolierte Stromschienen, Drosseln, Strom- und Spannungswandler, elektrischer Schutz.Bemerkung:Die Montage, Inbetriebsetzung und Vor-Ort-Anlageprüfung erfolgt in 2 Etappen.

title: AG Kraftwerk Wägital (AKW), Zentrale Rempen, Erneuerung 9.2-kV-Schaltanlage

street: Eisenburgstrasse 21

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstrasse 40


title: Neubau Speicher Obere Mühle (Kulturzentrum) BKP 230 Elektroanlagen

description: gemäss Leistungsverzeichnis

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen


name: Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern, Instandsetzung Frauenklinik (IFKL)

title: Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern, IFKL, SKP 227.10 Äussere Malerarbeiten

description: Die Frauenklinik an der Effingerstrasse 102, gebaut 1999 - 2002, des Inselspitals Bern soll in der Haustechnik, Brandschutz, Gebäudehülle und Erdbebenertüchtigung instandgesetzt werden. Um damit den heutigen Anforderungen sicherheits-, bau- und haustechnisch und, soweit moeglich, energetisch zu entsprechen. Die Massnahmen erfolgen in den Bereichen HLKKSE, Spitalmedien, Notstromversorgung, Gebäudehülle, Energie, Brandschutz und Erdbebensicherheit. Spitalverträgliche Realisierung der Instandsetzungsarbeiten. Das Projekt IFKL verfolgt im Wesentlichen die Zielsetzungen: Statische Ertüchtigung der Südfassade (separates Projekt innerhalb dem Bauperimeter). Und die atmosphär. und techn. Sanierung der Geschosse und Räume zur Sicherstellung eines optimalen Spitalbetriebes. Das Gebäude an der Effingerstrasse 102 wurde komplett stillgelegt.

eligibilityCriteria: Alle Anbietenden mit Sitz im Ausland haben ein Zustellungsdomizil in der Schweiz anzugeben, an welches Verfügungen im Rahmen dieses Vergabeverfahrens per Briefpost zugestellt werden können. Die Zuschlagsverfügung wird durch Publikation auf simap.ch eröffnet (Art. 51 Abs. 1 IVöB 2019).

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Referenzen: 10
Organisation: 10
Termine: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

title: Armaturen (Schieber und Ventile) Fernwärme.

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Lieferung von Schieber und Ventile für das Verteilnetz Fernwärme der IWB. Die Vertragslaufzeit beläuft sich auf zwei Jahre mit der Option auf zwei Verlängerungen um je ein Jahr (2+1+1).

street: Münsterplatz 11, Postfach

Fahrer AG

street: Alte Winterthurerstraße 33


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 271 Gipserarbeiten

description: BKP 271 Gisperarbeiten, Gebäude A + C


title: Küsnacht, Instandsetzung Schiedhaldenstrasse

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Leistungen: - Belagsersatz - Fundationsersatz - Ersatz Entwässerung - Abschnittweise: Kanalisations-, Wasser-, Kommunikations- und EW-Leitungen

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG, Mythenquai 333, Postfach 624, CH-8038 Zürich

description: Wände, Decken, Buffet, Kücheneinrichtungen und -apparate

description: Böden, Decken, Wände und Brüstungsverkleidungen

title: Erneuerung Innenausbau MS Wädenswil

description: Der Innenausbau der Fahrgasträume vom Motorschiff Wädenswil auf dem Zürichsee soll im Winterhalbjahr 2020/2021 erneuert werden. Die Grundstrukturen und Raumeinteilungen bleiben grösstenteils unverändert. Die Gastronomie-Einrichtungen werden den heutigen Bedürfnissen angepasst.


title: Tramtunnel Schwamendingen, Aufwertung der Zugänge und Haltestellen Elektroanlagen

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst Abbruch und Entsorgung von alten Elektroanlagen sowie die Lieferung und Montage von neuen Anlagen: - Abbruch von alten Leitungstrassen - Einbau von den neuen Leitungstrasse - Lieerung, Montage und Anschluss von Flucht- und Rettungszeichenelementen - Anschlüsse für neue Lift- und Rolltreppenanlagen - Anschlüsse für bauseits gelieferte und montierte Beleuchtungsobjekte - Anschlüsse und Montage von bauseits gelieferten Einbauleuchten - Reinigen von Hauptverteilungen

eligibilityCriteria: 08.06.2011 Kosten: Keine


name: Kantonsspital Baden AG, KSB Neubau "Agnes"

description: Ausführung für Einbauschränke, Schiebetüren und Fensterverkleidungen

title: BKP 273.2 Allg. Schreinerarbeiten Paket 3

street: Im Ergel 1


name: EMIL FREY SA,Rue François-Dussaud 13, 1211 Genève 26, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d'offres pour la location de 35 véhicules neufs de tourisme.

description: Recherche d'une entreprise pouvant fournir 35 véhicules neufs de tourisme en location, en répondant aux critères et impératifs figurant dans le dossier d'appel d'offres.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Wohnüberbauung Maiengasse Basel, BKP 214 Holzbau

description: 214 Holzbauarbeiten für zwei MFH- Neubauten mit Holzfassaden in Elementbauweise. 214.1-2 Traggerippe / 214.4 Äussere Bekleidungen / 214.6 Steildächer Unterkonstruktion


title: Provisorische Schulraumerweiterung in modularer Containerbauweise in der Schulanlage Altenburg Wettingen

description: Lieferung und Montage eines Provisoriums zum Kauf für die Bereitstellung zusätzlicher Unterrichtsräume


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Otto Zuber,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 323 20 20, Fax: +41 31 324 15 61, URL www.armasuisse.ch

title: Wpl Bülach, Kaserne 3: Sanierung Gebäudetechnik und Energiebedarf. TU-Submission

description: Ausgeschrieben werden die Planungs- und Realisierungsleistungen zur Sanierung / Ergänzung der gesamten Gebäudetechnik (HLKSE + MSRL) samt den möglichen energetischen Optimierungen wie Umdisponierung der Nassräume, damit zusammenhängende bauliche Folgearbeiten und energetische Ergänzungen zur bereits erfolgten Fassadensanierung. Die Arbeiten umfassen die Planerleistungen für Architektur, Bauingenieur, Fachplaner, weitere Spezialisten und Berater. Zurzeit liegt das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag vor. Auf dieser Grundlage sind die weiteren Phasen gemäss LM SIA 112 von der Ausführungsplanung (Teilphase 51) bis zur Inbetriebnahme (Teilphase 53) zu leisten. Die Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag wird nicht separat entschädigt. Diese Teilphase gehört zur Erstellung des Angebotes. Die Bauleistungen umfassen die Umsetzung sämtlicher Planungsleistungen.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1: Preis:
Bereinigter Netto-Angebotspreis als Summe für Planung und Realisierung inkl. Nebenkosten und MWST.:: 60
ZK 2: Leistungsfähigkeit:
Angaben zur projektorientierten Betrachtung der Qualitätssicherung, der Termine, der Ressourcen, der Organisation und der Varianten:: 25
ZK3: Fachkompetenz:
Analyse der Aufgabenstellung, Angaben über das Schlüsselpersonal mit je 2 Referenzobjekten von vergleichbarem Umfang und vergleichbarer Komplexität aus den letzten 5 Jahren:: 15
ZK 1: Preis:
Bereinigter Netto-Angebotspreis als Summe für Planung und Realisierung inkl. Nebenkosten und MWST.:: 60
ZK 2: Leistungsfähigkeit:
Angaben zur projektorientierten Betrachtung der Qualitätssicherung, der Termine, der Ressourcen, der Organisation und der Varianten:: 25
ZK3: Fachkompetenz:
Analyse der Aufgabenstellung, Angaben über das Schlüsselpersonal mit je 2 Referenzobjekten von vergleichbarem Umfang und vergleichbarer Komplexität aus den letzten 5 Jahren:: 15


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Centrale hydroélectrique du Seujet - reduction des nuisances sonores et vibratoires.

description: L'objectif du présent mandat est la réduction à la source des vibrations émises par les multiplicateurs dans le cadre des 3 phases SIA 108 suivantes: étude détaillée (1ère tranche), appel d'offres (2ème tranche), réalisation (3ème tranche).

procurementMethodDetails: OPEN

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


description: Acquisition de nouvelles licences et maintenance de celles-ci, ainsi que maintenance des licences existantes.

title: Acquisition et maintenance de licences ADDM.

Achats et Contrats

street: Longemalle 1


name: Département des infrastructures office cantonal des bâtiments

description: Transport et traitement des déchets.

title: UNI-Bastions Aile Jura & Bâtiment Central

description: Transport et traitement des déchets.

street: Boulevard Saint-Gerges 16


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, à l'attention de Achats TI,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 465 50 03, E-mail:

title: F22307 - Assurer l'analyse des données d'enregistrement


name: GAME-VS Sàrl A l'att. de Michael Darbellay

description: Travaux de terrassements, canalisations, maçonnerie et béton armé.

title: Centre scolaire de Chamoson — construction d'une école d'une UAPE et d'un abri PC

street: Rue du Collège 1


title: BKP 250 Sanitäranlagen

description: Neu- und Umbau Heizungsanlagen


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN

title: SKP 281.1 Parkdeckbeschichtung.

description: Parkdeckbeschichtung.Erstellen von Parkdeckbeschichtungen. Inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

street: Industriestrasse 23


description: Kerzers, Umfahrung

description: Wünnewil - Flamatt, Mühletal

description: Römerswil - St. Ursen

description: Schmitten

description: Murten, Umfahrung

description: Marly, Rte de Fribourg

description: Gurmels - Liebistorf

description: Galmiz

description: Tafers, Rte de Fribourg

description: Fräschels

description: Courtepin

description: Brünisried

description: Niedermuhren - Schmitten

description: Sévaz - Giratoire

description: Neyruz - Giratoire de Champ Didon

description: St-Aubin, traversée du village

description: Montagny-la-Ville, traversée du village

description: Grandsivaz, traversée du village

description: Traversée de Belfaux Sud

description: Avry, traversée du village

description: Ursy, traversée du village

description: Montbovon, route d'Allières, couche de roulement lot n°2

description: Villars-sous-Mont, traversée du village

description: Enney, traversée du village

description: Jaun, Kapelboden - pont sur le Leimera Bach

description: Charmey, traversée du village 1ère étape

description: Châtel-sur-Montsalvens, Bataille - Crésuz, pont de la Maladère

description: Broc, traversée du village

description: Vuisternens-en-Ogoz, traversée du village

description: Farvagny, traversée du village

description: Pont-la-Ville, Creux-de-l'Enfer - entrée du village

description: Ependes, traversée du village

description: St-Martin, traversée du village

description: Vaulruz, traversée du village

description: Rossens, traversée du village

description: Restoroute de la Gruyère : réfection des accès et des places de stationnement

title: Baulicher Unterhalt 2017

description: Strassenbauliche Massnahmen

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Abwasserverband Klettgau,à l'attention de Herr Matthias Lindenmeyer, Dorfstrasse 15, 8217 Wilchingen, Suisse

title: Ausbau Kläranlage Hallau

description: Zweistufiges Submissionsverfahren zur Auswahl eines Totalunternehmers. 1. Stufe Präqualifikation TU, 2. Stufe TU Projektwettbewerb Erweiterung und technische Erneuerung der Kläranlage Hallau unter laufendem Betrieb; Ausbaugrösse ca. 22'000 Einwohnerwerte.


title: Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel-Stadt, Gebäude OK Umbau Grossküche, BKP 24 HLK Arbeiten

description: Die Grossküche im Erdgeschoss des Ökonomiegebäudes der UPK versorgt Patienten und Personal der UPK. Die Grossküche wird umgebaut, damit sie den heutigen Anforderungen entspricht. Die Kapazität wird dabei auf 550 Essen pro Mahlzeit ausgelegt. Die HLK-Installationen sind zu erneuern und anzupassen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


title: BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

description: Innere Malerarbeiten bei einem Wohn- und Pflegezentrum


title: Stahlbau und äussere Verkleidung

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Werkvertrags der KBOB.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität: 20
Termine: 10
Nachhaltigkeit: 10


name: Tecton Abdichtungen AG,Breitsteinweg16, 4704 Niederbipp, Suisse

title: Réfection de la halle d'entretien à Gland

description: Les projet concerne la réfection de la toiture en réalisant les travaux de réparation de l’étanchéité des toitures de la halle d’entretien des TPN.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues et ne peuvent participer que les offres émanant d'entreprises suisses, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en lien quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (références).


name: Dienststelle für Mobilität Kreis 1 - Oberwallis

description: Aushub/Abtrag: 275'000 toEinbau von Ausbruch- und Aushubmaterial: 20'000 m3Spritzbeton: 18'500 m3Anker Tunnel: 60'000 m'Rohrschirm: 21'500 m'Temporäre Ankerwände Vorspannanker: 19'500 m'Mikro-Pfähle: 3'300 m'Ortbetone: 20'500 m3Rohrleitungen:12'000 mBeläge: 2'500 to

title: Tunnel Deibfels

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Kantonsstrasse 275


name: GNS Gesundheitsnetz See Postfach 88, 3280 Murten

title: Wandschränke / allgemeine Schreinerarbeiten

description: - Liefern und Montieren von Wandschränken und allgemeinen Schreinerarbeiten

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


title: BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen, Teilumbau Amtshaus

description: Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, die in der Lage sind, Malerarbeiten für ein Gebäude mit hohem denkmalpflegerischem Wert auszuführen. Im Rahmen der Präqualifikation reichen interessierte Unternehmen einen Antrag auf Teilnahme ein (Phase 1). Da die Auswertung sehr aufwendig ist, wird die Zahl der Anbietenden, welche zur Unterbreitung eines Angebotes in der zweiten Phase zugelassen werden, auf max. zehn (10) beschränkt.


name: L’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile

description: Nettoyage des locaux du siège IMAD (CAC) et du CMD Paquîs.

title: Nettoyage locaux IMAD CAC & CMD Pâquis

description: Nettoyage des locaux du siège imad (CAC) et du CMD Paquîs.

street: Avenue Cardinal-Mermillod 36


name: RealSport Réalisations Sportives SA,Ch. de Combernesse 9, 1728 Rossens, Suisse

name: Marc Zamparo Architectes, à l'attention de Marc Zamparo,Rue de Lausanne 6, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 341 03 42, Fax: 026 341 03 43, E-mail:

title: Nouvelle école de la Condémine à Bulle. CFC 281.7 Revêtement de sol sportif en bois

description: Construction d'une salle de sport double et de deux bâtiments scolaires totalisant 21 salles de classe.


title: Zollikofen Sanierung Kilchbergerweg - Tiefbau

description: Der Bauperimeter ist der Kilchbergerweg in Zollikofen (L = ca. 390m’). Der Kilchbergerweg hat eine Breite von ca. 3,50m. Gearbeitet wird in Etappen. Es werden folgende Objekte saniert: - Kanalisation - Wasserleitung - Elektro- und Cablecomleitung Bauarbeiten (Hauptkubaturen) - Grabenaushub 2'130 m3 (fest) - Zwischentransporte 5’010 m3 (fest) - Transporte 1'960 m3 (fest) - Fundationsschicht 750 m3 (fest) - Belagsarbeiten 695 to - Spriessung (verschiedene Systeme / Tiefe bis 5,0m) 2'090 m2 - Sand- und Kieslieferungen 1'930 m3 (fest) - Kabelschutzrohre (verschiedene ø) 1'580 m’

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für Arbeit-nehmerInnnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garntiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Zuschlagskriterien werden mit der Submission bekanntgegeben.:
Die Zuschlagskriterien werden mit der Submission bekanntgegeben.:


name: Kanton Glarus, Bau und Umwelt, Kirchstrasse 2, 8750 Glarus

title: Fassadensanierung Kantonsschule, Glarus. BKP 287 Baureinigung.


title: Renewal Bluecat Hardware inkl. Support


description: Lieferung Lampen und Leuchten im Campus Irchel, Umnutzung, Schulraumprovisorium Sek. II , Umnutzung Universitätskomplex

title: UZI USS Umnutzung, Schulraumprovisorium Sek.II

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110

Zumtobel Licht AG

street: Thurgauerstrasse 39


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 CFC 400 - CLOTURES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS Pose de clôtures de sécuritéclôture de chantier, aménagement de terrain de sport, engazonnement.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Direction de l'Edilité - Service du Génie Civil, Environnement et Energie. Secteur ponts et chaussées, à l'attention de Yasmine Madrari,Rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg, Suisse, E-mail:

title: Remise en état globale du Pont de Berne. Remise à neuf de la toiture. Renforcement des treillis Réfection complète du platelage intervention ponctuelle sur les culées en pierre de granite

description: La remise en état du pont de Berne consiste : Pour la toiture : - au remplacement de certains éléments de la toiture (coyaux, chevrons, croupes, ...) - au remplacement partiel ou complet des tuiles - au remplacement de la ferblanterie Structure porteuse : - Remplacement du platelage, avec nouveau revêtement - Renforcement des treillis - remise en état ponctuelle des culées en pierre de granit

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier. Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N01.22-004 PEB Wankdorf–Schönbühl, 8-Spur-Ausbau, Geologie/Geotechnik für Phasen GP/EK und AP/MK.

description: Geplant ist der Ausbau des Nationalstraße N01 zwischen Wankdorf und Schönbühl auf zweimal vier Fahrstreifen. Der Ausbau ist Bestandteil des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstraßennetz in Modul 2. Gleichzeitig mit dem Ausbau soll die bereits bestehende Infrastruktur im Perimeter der Nationalstrassen instand gesetzt werden.Mit dem vorliegenden Mandat wird ein Fachspezialist „Geologie/Geotechnik“ beschafft, welcher für den Projektabschnitt Wankdorf-Schönbühl die folgenden Grundlagen bereitstellt bzw. Leistungen erbringt:— Bodenkennwerte und Baugrundmodelle,— Abklärungen zu Altlasten,— geologisch-geotechnische Beratung.Vertragsgegenstand sind das Zusammenstellen, Aufbereiten und Vervollständigen der geologisch-geotechnischen Grundlagen für das Generelle Projekt/Erhaltungskonzept und das Ausführungsprojekt/Massnahmenkonzept sowie die Beratung von Projektverfassern und Bauherrschaft in geologisch-geotechnischen Fragen während diesen beiden Projektphasen. Zusätzlich sind die erforderlichen Abklärungen im Bereich Altlasten vorzunehmen.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

Geotest AG

street: Birkenstraße 15


Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15


title: Baumeisterarbeiten Regenbecken Gnadenthal Niederwil

description: Aushub (2 Etappen), Baugrube, Betonbau Regenbecken mit unterirdischem Betriebsraum am Ufer der Reuss inkl. Bau Kanalisationsleitung, Wasser und Stromanschlussleitung In Bereich Baustelle neue Reussbrücke

eligibilityCriteria: 28.02.2016 Kosten: Keine Ausschreibungsunterlagen in digitaler Form sind nicht kostenpflichtig.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Auftragsanalyse: 20
Referenzen (3 Stk.): 20
Preis: 60
Auftragsanalyse: 20
Referenzen (3 Stk.): 20


name: Bietergemeinschaft KEK-CDC mit Institut für Systemisches Management und Public Governance HSG und Sags GmbH

name: Secrétariat d’État à l’économie SECO, Direction de la promotion économique, Politique régionale et d’organisation du territoire

description: La Nouvelle politique régionale (NPR) est conçue comme une politique structurelle axée sur l’économie régionale. Depuis sa mise en place en 2008, elle a pour objectif de soutenir les régions de montagne, rurales et frontalières dans leur développement économique au niveau régional. L’année 2016 a marqué le début de la 2e période d’encouragement de la NPR, correspondant au programme pluriannuel 2016-2023.L'évaluation porte sur le 2e programme pluriannuel de la NPR et vise à permettre un apprentissage institutionnel en vue du développement de cette politique. L’évaluation porte sur la mise en œuvre de la NPR depuis 2016, à savoir sur la conception l’exécution et les effets du programme pluriannuel. Elle se concentre avant tout sur la conception et le volet «encourager l’innovation».

title: (20205) 704 — évaluation indépendante du programme pluriannuel 2016-2023 de la NPR

description: (20205) 704 Évaluation indépendante du programme pluriannuel 2016-2023 de la NPR.

street: Holzikofenweg 36

street: Universitätstrasse 69


name: Compagnie de chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM), à l'attention de Vincent Lordon,Rue de la Gare 45, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 994 28 40, Fax: -, E-mail:

title: Complément de fonctionnalités pour le système d'aide à l'exploitation


name: Fondation de la commune d'Anières pour le Logement, à l'attention de Claudine HENTSCH,Rte de la Côte-d'Or 1, 1247 Anières, Suisse, E-mail:

title: LOGEMENTS POUR SENIORS - CHEVRENS - ANIERES

description: Installations électriques

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, E-mail:

title: Therwil Bahnhofstrasse, UmgestaltungAbschnitt Löwenkreisel - Ebnetstrasse, Ingenieurauftrag

description: Ein detaillierter Leistungsbeschrieb kann dem Dokument "Leistungsverzeichnis" entnommen werden, welches Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen ist.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen: 45
ZK 2: Honorarangebot: 35
ZK 3: Auftragsanalyse: 20


name: VILLE DE LANCY,41, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, Suisse, URL www.lancy.ch

description: Portes et vitrages du bâtiment

description: Mobilier fixe en bois du bâtiment

description: Revêtement de parois et plafond en bois du bâtiment

title: Construction d'une crèche à La Chapelle - Les Sciers

description: Construction d'une crèche pour 96 enfants de 4 mois à 4 ans.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les conventions collectives en vigueur et en règle avec le paiement des charges sociales et taxes diverses.


title: Gesamtleistungswettbewerb Kindergarten/Tagesbetreuung Fällanden


title: 648 Buecheneggstrasse, Strassensanierung

description: Strassensanierung inkl. zugehörige Entwässerungen, Sanierung Kunstbauten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: National- und Kantonsstrassen Lieferung von Treib- und Brennstoffen für das Jahr 2021

description: Anmeldung für die Quartalsausschreibungen der Treib- und Brennstoffe - Benzin bleifrei 95, gemäss SN 181162 - Öko-Dieselöl, gemäss SN EN 590 - Öko-Heizöl, gemäss SN 181160-2


description: Schülertransporte für Kinder mit Wohnsitz in der Gemeinde Russikon (inkl. Aussenwachten).

title: Submission Schülertransporte

description: Submission Schülertransporte.

Gemeinde Russikon, Schulverwaltung

street: Kirchgasse 4

Kopf Reisen AG

street: Theiligerstrasse 78


title: Avenue de Miremont (M268TI) mandat d'ingénieur civil


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

description: Le système de gestion de contenu (SGC, WCMS en anglais) du service informatique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ / ETH-Zurich) est utilisé pour le site web, la présentation au public des domaines d'activité et services de l'EPFZ, ainsi que l'information des employés, étudiants et doctorants de l'EPFZ. Dans le cadre de cet appel d'offres, les fournisseurs de systèmes de gestion de contenu sont invités à faire des offres pour le remplacement de ce système. Pour plus de détails, voir le cahier des charges.

street: Stampfenbachstrasse 69, STB H 11.1

Adobe Systems (Switzerland) GmbH

street: Barfüsserplatz 6


title: Quartier Feld, Schützen-, Etzel-, Rütli-, Zentral- und Tödistrasse, Ingenieur für Projektierung und Realisierung

description: Im Quartier Feld weisen die Kanalisationsleitungen erhebliche bauliche und hydraulische Mängel auf. Zudem hat eine hydraulische Überprüfung ergeben, dass das Kanalsystem optimiert werden kann. Neben dem Kanalersatz sind auch umfangreiche Werkleitungserneuerungen von Stadtwerk Gas Wasser und Stadtwerk Elektrizität zu realisieren. Die Strassen im Quartier Feld befinden sich mehrheitlich in schlechtem Zustand. Die Strasseninstandstellung richtet sich nach den durch die Werkleitungsarbeiten verursachten Schäden.


description: Los 2: Lugano TI Die ETH Zürich beschafft die elektrische Energie für alle marktfähigen Standorte, für die die Jahre 2019 – 2023, am freien Strommarkt. Die Beschaffung erfolgt in Form einer tranchierten Vollversorgung.

description: Los 1: Zürich ZH, Lindau ZH, Schwerzenbach ZH, Basel BS Die ETH Zürich beschafft die elektrische Energie für diese Standorte für 2019 – 2023 am freien Strommarkt. Die Beschaffung erfolgt in Form einer tranchierten Vollversorgung.

title: Strombeschaffung ETH Zürich 2019 – 2023

description: Die ETH Zürich beschafft die elektrische Energie für alle marktfähigen Standorte, für die die Jahre 2019 – 2023, am freien Strommarkt. Die Beschaffung erfolgt in Form einer tranchierten Vollversorgung. Die Energiemengen betragen ca: 135 GWh/Jahr, bzw. Los 1: 111 GWh/Jahr, Los 2: 24 GWh/Jahr. Für den Beschaffungsprozess wurde die Ompex AG, Zürich, beigezogen. Details siehe Pflichtenheft. Alle interessierten Stromlieferanten können die Ausschreibungsunterlagen auf simap.ch beziehen.

eligibilityCriteria: nessune


name: Office fédéral des routes OFROU Division Circulation routière

awardCriteriaDetails:
Prix:
Analyse du mandat:
Compétence de la personne-clef:
Maîtrise des langues:
Pour ce qui est de l'appréciation du prix:
L’offre la moins chère obtient pour le critère "prix" la valeur maximale de 5 points:
Une offre dont le prix dépasse le prix de l’offre la moins chère de 100 % ou plus obtient 0 point.:
Entre deux, nous procéderons à une interpolation linéaire:

street: Mühlestrasse 2