title: Neubau Doppelturnhalle Bitzius, BKP 261 Aufzüge

description: Das Schulhaus Bitzius wurde 1909 erbaut. Um 1928 wurde auf der nördlichen Schmalseite des Schulhauses eine Turnhalle angebaut. Die bestehende Turnhalle weist bauliche Mängel auf und lässt sich bezüglich ihrer Abmessungen nur eingeschränkt nutzen. Sie wird deshalb zugunsten einer neuen Doppelturnhalle abgerissen. Rechtzeitige Abgabe der Ausführungs- und Montagepläne. Liefern, Montage und Inbetriebnahme eines Hydraulikpersonenaufzuges. Serviceabo über fünf Jahre.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preisangebot (70 %):
- Referenzobjekte (20 %):
- Servicekosten über 5 Jahre (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preisangebot (70 %):
- Referenzobjekte (20 %):
- Servicekosten über 5 Jahre (10 %):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Erweiterung Schulanlage Högler mit Neubau in Holzelementbauweise.

title: BKP 214 Montagebau in Holz

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

Primarschule Dübendorf

street: Usterstrasse 16

countryName: CH

Kifa AG

street: Schützenstrasse 25

initiationType: tender


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Division entretien, Centre d'entretien et d'exploitation de la signalisation routière (CEES)

description: La DGMR du canton de Vaud recherche pour ses divers services un fournisseur capablede fournir et louer les équipements de protection individuelle (EPI) pour son personnel de l’entretien des routes et ateliers, ainsi que l’entretien de ces équipements. Certains EPI seront achetés et d'autres loués.

title: ACQUISITION, LOCATION ET ENTRETIEN D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) - Marché 3 - Chaussures

mainProcurementCategory: goods

street: Centre Blécherette


name: Stresstech GmbH,Konnwiese 18, 56477 Rennerod, Allemagne

title: Röntgendiffraktometer und Barkhausen-Rauschen Messgerät

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


currency: CHF

name: Grisoni-Zaugg SA,Chemin de La Veyre-d'En-Haut D10, 1806 Saint-Légier La Chiésaz, Suisse

name: Direction de l'architecture et des infrastructures, à l'attention de DAI - Direction de l'architecture et des infrastructures, ville de Vevey,CP, rue du Simplon 16, 1800 Vevey 2, Suisse, Téléphone: 021 925 52 83 / 84, Fax: 021 925 52 70, E-mail:

title: Rues du Simplon, Hôtel de Ville, Italie

description: - Mise en séparatif des collecteurs communaux - Assainissement de l'infrastructure et de la superstructure routière - Aménagements urbains

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions du cahier des charges.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Sanierung Reidholz- & Sennhüttenstrasse, Richterswil

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Gemäss Angaben in den Unterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: BBZ Ersatzneubau Limmatstrasse; BKP 231-01 Elektroanlagen

description: Gem. Ausschreibungsunterlagen.


name: Gemeinde Greifensee, Im Städtli 3, 8606 Greifensee

title: Sanierung und Umbau Landenberghaus und Pfarrhaus in Greifensee

description: Abbruch, Baugrube, Unterfangungen, Fassadensicherung, Baumeisterarbeiten


name: Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de Marco Vargas,Av. du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 606 38 00, E-mail:

title: Rénovation du Palais du gouvernement - CFC 283.5 Faux-plafond climatique en toile thermo-extensible

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Beschaffung Distributionssystem für öffentlichen Personenverkehr.

description: Gegenstand der Ausschreibung ist die Beschaffung (Hardware und Software) eines kompletten Distributionssystems (inklusive ZPS und NOVA) für den öffentlichen Personenverkehr (Bus). Zum Umfang der Ausschreibung gehören die Planung, Installation und Inbetriebnahme der zugehörigen Komponenten, wie Billettautomaten in den Fahrzeugen und an Haltestellen, Chauffeurverkaufsgeräte, Verkaufsgeräte für externe Verkaufsstellen, sowie des zugehörigen Backendsystems.Teil der Ausschreibung sind mindestens folgende Komponenten:— 30 Stk. Billettautomaten für Bushaltestellen;— 63 Stk. Billettautomaten für den Einsatz in Bussen;— 76 Stk. Chauffeurverkaufsgeräte für den Einsatz in Bussen;— einzelne Fahrscheinverkaufsgeräte für externe Verkausstellen;— Komponenten für das Backendystem;— Software für das gesamte System (Geräte, Anwendungen, Schnittstellen)— Dokumentationen und Schulung.Detailangaben befinden sich in den Ausschreibungsunterlagen.

Verkehrsbetriebe STI AG

street: Grabenstraße 36, Postfach 2662

krauth technology GmbH

street: Ohrsbergweg 1 + 2

countryName: DE


title: Erweiterung und Erneuerung Haus 02

description: Das Haus 02 wird auf der Ost- und Westseite mit einem Neubauteil in Elementbauweise erweitert (1.-4.OG). Ebenfalls stehen im bestehenden Gebäude Erneuerungsarbeiten an. Die Boden- Wandbeläge Plattenarbeiten betreffen Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand, Wandbeläge,Bodenbeläge Nebenarbeiten und Mehrleistungen im Alt- und Neubauteil.


title: Markierungen Bezirk 2, Nationalstrasse N13

description: Eingelegte Markierung 3'000 m


name: Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich

title: Revitalisierung Kloster Kappel, Teilprojekt B3 und F Bestand, Landeskirche Kanton Zürich

description: Die Arbeiten sind Teil der Revitalisierung und Entwicklung der historischen Klosteranlage in Kappel am Albis. Der Projektperimeter B3 und F Bestand umfasst in erster Linie die Freiflächen innerhalb der bestehenden barocken Einfassungsmauer inkl. Kreuzgarten. Die grösstenteils unterirdische Küche wurde in den 1980er Jahren angebaut. Das bestehende Flachdach wird saniert und gemäss aktuellen Anforderungen gedämmt. Die darüberliegenden Gärten werden zu Gemüsegarten und Hotelterrasse umgestaltet. Die Klosteranlage ist ein Schutzobjekt der höchsten Priorität.


name: Politische Gemeinde Herrliberg Liegenschaften

title: Neubau Kinderbetreuungshaus Breiti Herrliberg

description: Neubau eines Kinderbetreuungshauses mit Einstellhalle und Zivilschutzanlage. Hauptnutzung mit Gruppen- , Neben- und Mehrzweckräumen im Erd-, ersten und zweiten Obergeschoss, Total ca 2‘600 m2. Einstellhalle, Zivilschutzanlage und Technikräume im ersten und zweiten Untergeschoss , Total ca. 2‘900 m2. Massivbauweise mit Kompaktfassade, Ausführung im Minergie-Eco Standard. Fundation auf Fels und Gehängeablagerungen, partiell mittels Pfählung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: STADT BADEN Planung und Bau,à l'attention de Julius Schulz, Rathausgasse 5, CH-5401 Baden, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 200 82 89, E-mail:

title: Sekundarstufenzentrum Burghalde, Baden: BKP 421 Gärtnerarbeiten Wege und Plätze (Beläge)

description: Wege und Plätze (Beläge) in der Umgebung des Schulhauses Burghalde in Baden.


title: Universitätsspital Zürich, Pathologietrakt, Zwischensanierung

description: BKP 232-01 Elektroinstallationen


name: Einwohnergemeinde Jonen, vertreten durch den Gemeinderat

title: Neubau Primarschulhaus Jonen

description: Bodenbeläge und Treppen aus Kunststein.


title: Gesamtsanierung Primarschulanlage Risi, Turbenthal – Submission Architekturleistungen für die Phasen Ausschreibung und Realisierung (Phasen 4 und 5 gemäß SIA 102).

description: Das Schulhaus Risi mit Baujahr 1915 und das Turnhallengebäude aus den 30er-Jahren sind sanierungsbedürftig. Die Schulanlage wurde im Laufe ihrer 100-jährigen Geschichte immer wieder renoviert und umgebaut. Nun steht eine umfassende Gesamterneuerung an. Zudem wird das Raumkonzept an die heutigen Bedürfnisse angepasst und zusätzlicher Schulraum geschaffen. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz.Ziel der Ausschreibung ist es, auf der Basis des vorliegenden Bauprojektes ein geeignetes Architekturbüro für die Phasen Ausschreibung und Realisierung bis und mit Bauleitung sowie Abschlussarbeiten zu finden.

mainProcurementCategory: services

Suter von Känel Wild AG

street: Förrlibuckstraße 30

Schneider Gmür Architekten AG

street: Pflanzschulstraße 17


name: casaulta+klos AG,Stauffacherstrasse 130a, 3014 bern, Suisse

title: BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten

description: Neubau eines Labor- und Bürogebäudes


description:
Schulhaus Hellwies, Aufstockung zweier Bestandesbauten (Klassenzimmer/Turnhalle in Hybridbauweise Stahl/Holz inklusive Ertüchtigung des Bestands. Neu total 18 Klassenzimmer und eine Einfachhalle mit Garderoben;
                  Metallgeländer, Vordach, Metalltreppen, Spindel-Wendeltreppe, Gitterroste.

title: BKP 272 Allgemeine Metallbauarbeiten

Schulverwaltung Volketswil

street: Zentralstrasse 21


title: Neubau Heilpädagogische Schule Bern - BKP 250 Sanitäranlagen

description: Lieferung und Montage Grundleitungen, Kaltwasser- + Warmwasserverteilung, Fettabscheider, Abwasserhebeanlage Die Kreuzfigur gliedert den Aussenraum in 4 Bereiche: Zugang und Anlieferung, Pausenhof mit Sportfeld, Schulgarten und naturnaher Bereich mit offenem Bachlauf. Zusammen mit dem peripheren Baumbestand und der Wildhecke werden räumlich klar gefasste Aussenbereiche geschaffen. Ein modularer Aufbau mit punktueller Lastabtragung und durchgehender Entflechtung der einzelnen Bauteile ermöglicht Anpassungen auf die sich stets im Wandel befindenden pädagogischen Unterrichtsformen. Innen und aussen sind robuste und unterhaltsarme Materialien vorgeschlagen, welche in ihren stofflichen Eigenheiten und in ihren Eigenfarben angewendet werden. Das statisch optimierte Bausystem ermöglicht maximale Materialeffizienz und einen optimierten Bedarf an grauer Energie, eine konsequente Bauteilentflechtung und zugängliche haustechnische Anlagen ermöglichen eine effiziente Bewirtschaftung.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118 und Minergie P Eco. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Zwei Auftragsspezifische Referenzen mit bildhafter Dokumentation in vergleichbarer Grösse innerhalb der letzten 5 Jahre (Referenzblatt zu Zuschlagskriterien):: 20
Schlüsselperson (mit Referenzen, Personenangaben):: 10


name: Pädagogische Hochschule Zug Zugerbergstrasse 3

title: Pflichtenheft Submission Studierendensystem Ablösung Evento Beschaffung Schulverwaltungssoftware mit Expertenleistungen zur Installation, Konfiguration, inkl. Migration und Schulung sowie einem Supportvertrag

description: Die Pädagogische Hochschule Zug (PHZG) arbeitet seit einigen Jahren mit dem Studierendensystem Evento, welches für wesentliche administrative Prozesse eingesetzt wird. Die neue Softwarelösung für die Schuladministration muss die heutigen Anforderungen erfüllen und für künftige Anforderungen weiterentwickelt werden. Die Software muss die Arbeitsabläufe der PHZG möglichst exakt abbilden und wiedergeben, sodass die Hochschule ihre internen Abläufe bestmöglich weiterführen kann und zukünftig Optimierungen möglich sind. Gesucht wird ein Komplettangebot, welches die Software und deren benutzerspezifische Installation, Konfiguration, inkl. Migration und Schulung sowie einen Supportvertrag beinhaltet. Ziel des vorliegenden Projektes ist es, die produktive Einführung auf Basis einer Meilensteinplanung anfangs 2019 zu starten und per Mitte 2020 abzuschliessen.


name: Ville du Locle, Gérance des bâtiments, à l'attention de Pierre-Alain Barras,Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, Suisse, Téléphone: 032 933 84 16, Fax: 032 933 84 18, E-mail:

title: Remplacement des fenêtres immeuble locatif Jambe-Ducommun 5-13

description: Fourniture et pose de fenêtres synthétiques type rénovation y.c. rhabillages et évacuation des fenêtres existantes

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Netzkontrolle Erdgas und Wasser, St.Gallen

description: Jährliche Kontrolle im Erdgas- und Wassernetz (Leckkontrolle) über 4 Jahre hinweg.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen!

awardCriteriaDetails: siehe Ausschreibungsunterlagen:


description: Obligatorische Unfall- und UVG-Ergänzungsversicherung für die Mitarbeiter/-innen der Viva Luzern AG.

title: Obligatorische Unfall- und UVG-Ergänzungsversicherung der Viva Luzern AG gemäß Ausschreibungsunterlagen.

ARISCO Versicherungen AG

street: Suurstoffi 41a


title: GM Sur: Baumeisterarbeiten

description: Weg mit Kiesdeckschicht 800 m (Fundationsmaterial 1200 m³); Graben Werkleitungen 1100 m (Grabenaushub 2500 m³)


name: Département des finances et de l'énergie, Service immobilier et patrimoine

description: Bâtiment B Piscine 10 SionTransformation d'une halle en bureaux administratifsCFC 277.2 Cloisons fixes en métal / Cloisons intérieures vitrées

title: Bâtiment B Piscine 10 Sion - Transformation d'une halle en bureaux administratifs


title: BKP 240 Heizungsanlagen

description: Heizungsanlagen


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Ecole du Seujet - 1793 - Etanchéité, toitures souples, ferblanterie


title: Grosshof, Erweiterung, BKP 273.3.

description: Allgemeine Schreinerarbeiten.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


title: H29 Braita und Raviscé_Baumeisterarbeiten

description: Spritzbeton 280 m2; Bohrungen 560 m; Anker ungespannt 70 Stk.;

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.:


name: Stadt Kloten, Liegenschaften, Kirchgasse 7, 8302 Kloten

title: Sanierung&Erweiterung Schulhaus Feld - Kloten, BKP 244 Lüftung


name: VERALUPLAST,ZI Moulin du Choc B, 1122 Romanel-sur-Morges, Suisse

title: Salle polyvalente d'Etoy

description: Dépose des anciennes fenêtres et pose des nouvelles pour l'assainissement energétique de la salle polyvalente

eligibilityCriteria: Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


name: Guenin-Huni Architectes, à l'attention de Marie Frey,Avenue de la Praille 55, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 321 14 52, E-mail:

title: Démolition partielle et reconstruction du bâtiment principal des Evaux à Onex

description: Le projet consiste en : - La démolition partielle du RDC du bâtiment principal des Evaux jusqu'à la dalle brute sur sous-sol. - La mise à brut des locaux du sous-sol sous l'emprise du RDC démoli, excepté les locaux techniques maintenus en exploitation. - La démolition des cheminements extérieurs, terrasses, arrachage de la végétation. - La reconstruction d'un RDC de 700 m2 environ sur l'emprise du sous-sol conservé. La construction sera en ossature bois, à toiture plate, bardage et menuiseries extérieures bois. Le RDC accueillera un restaurant et sa cuisine, une salle polyvalente / de banquet et une extension de l'administration. - Une partie du RDC démoli ne sera pas reconstruite. La dalle sur sous-sol sera alors végétalisée. - Le sous-sol mis à brut sera restructuré. - Les aménagements extérieurs ( cheminements, terrasses, engazonnement) seront reconstruits.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Beschaffung unbedrucktes Papier

description: Beschaffung von unbedrucktem Papier


description: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS, "Bâtiment Central" dans le parc des Bastions, "Bâtiment Jura" (ancien Museum d'Histoire naturelle), "Bâtiment Philosophes" (ancienne Ecole de chimie) situé au bld des Philosophes. Ces construction sont destinées à regrouper les locaux de la Faculté des lettres et de Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Bütschwil: Brücke Thur Aeuli / Unterführung SBB Aeuli

description: Baumeisterarbeiten - Arbeitsgerüste abgehängt 3'000 m2 - Betonabbruch Konsolkopf 240 m3 - Betonabtrag HDW, horizontal 1'700 m2 - Betonabtrag HDW, vertikal 600 m2 - SCC-Beton 0/8, Verstärkung vert. 70 m3 - Beton 0/32, Leitmauer 300 m3 - Beton 0/16, Fahrbahnplatte 200 m3 - Schalung für SCC-Beton 570 m2 - Schalung konventionell 1'500 m2 - Schlaffe Bewehrung 90 t - Bituminöse Abdichtung 1'800 m2 - Gussasphalt 450 t - Aushub 400 m3 - HDPE Leitung 150 m


name: Einfache Gesellschaft Kunsthauserweiterung (EGKE)

title: BAV 12027 Kunsthaus Zürich


name: Commune de Villars-sur-Glâne, à l'attention de Services techniques,Route du Petit-Moncor 1b, 1752 Villars-sur-Glâne, Suisse, Téléphone: +41264083224, Fax: +41264083339, E-mail:

title: TransAgglo tronçon Grand-Clos (PI)

description: Le présent appel d’offres concerne la réalisation d’un chemin de mobilité douce d’environ 225 m. reliant le chemin des Ecoles (à l’Ouest) et la route du centre, Espace Nuithonie (à l’Est). La route cantonale de Cormanon sera franchie par un passage inférieur qui sera construit in situ hors de l’emprise et poussé dans une opération coup de poing (OCP) en week-end. Les travaux principaux suivants sont prévus : -Pré-terrassements à l’Ouest et l’Est -Déviation de conduites existantes -Réalisation du PI à l’Ouest -Opération coup de poing – OCP (terrassement de la route, poussage du PI, remblayage et construction de la route) -Travaux chemin mobilité douce de part et d’autre du PI.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier


description: Leistungen im technischen und infrastrukturellen Facility Management. Die Leistungen sind im Detail in den Ausschreibungsunterlagen im Leistungsverzeichnis und im Vertragsentwurf zu entnehmen. Vertrag über drei Jahre mit der Option zur Verlängerung um 2 Jahre.

title: Facility Management Tiefenauspital

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33


name: GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA,Avenue Reller42, 1804 Corsier-sur-Vevey, Suisse

name: Ville de Pully - Direction des travaux et des services industriels,Chemin de la Damataire 13, 1009 Pully, Suisse, Téléphone: 021 721 32 11, E-mail:

title: Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds - Prestations d'ingénieurs

description: A Pully, depuis plusieurs années, les mesures de contrôle des équipements privés d’évacuation des eaux se sont intensifiées. Les prestations d'ingénieurs mises au concours sont les suivantes: - Relever les équipements d’évacuation des eaux - Contrôler la conformité des équipements d’évacuation des eaux (expertise) - Coordonner les phases de curage et d’inspection visuelle - Elaborer un rapport de conformité des équipements se basant sur les observations du contrôle ainsi que sur le rapport d’examen de l’entreprise d’inspection visuelle - Proposer une solution de mise en conformité

eligibilityCriteria: Conformément aux critères définis dans les documents


title: BKP 242 Wärmeerzeugung

description: Planung, Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Holzfeuerungsanlage mit Elektropartikelfilter und kompletter Holzhackschnitzelaustragung

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen


title: Sanierung und Erweiterung Turnhalle Gerenmatte 4.

description: Die Sanierung sieht eine Komplett-Rohbaurückführung des gesamten Bestandbaues inkl. Schadstoffsanierung vor. Abgesehen von den tragenden Bauteilen bleiben die muralen Stirnfassaden der Turnhallen erhalten. Sämtliche Fensterfronten und vorgehängte Fassadenelemente werden abgebrochen; die Gläser stammen aus dem Erstellungsjahr des Gebäudes und die Metallkassetten der Fassaden wurden in den 80er Jahren ergänzt. Der Aussengeräteraum und Keller der bestehenden Hauswartwohnung im 1.Untergeschoss, die sich teilweise im Erdreich befinden, werden komplett abgebrochen und das Gelände zu Gunsten des unteren Niveaus abgegraben inkl. der sich dort befindenden Aussentreppe.Das bestehende Volumen wird zum oberen Pausenplatz hin erweitert und der gesamte Anbau um ein weiteres Geschoss erhöht, sodass die Dachkante mit der des Turnhallentraktes übereinstimmt.Um die Rollstuhlgängigkeit zu ermöglichen ist ein Lift vorgesehen, welcher sämtliche Geschosse inkl. der beiden Turnhallen erschließt.Die beiden übereinanderliegenden Turnhallen mit ihren angrenzenden Garderoben und Geräteräumen machen weiterhin den Großteil des Gebäudevolumens aus. Durch die Erweiterung und Aufstockung des Gebäudes und die Umnutzung der bestehenden Hauswartwohnung kann in dem Gebäude zukünftig ein erweitertes Raumprogramm berücksichtigt werden. Das Bauprojekt integriert drei Klassenzimmer mit je einem angegliederten Gruppenraum, einem Kindergarten, Räumlichkeiten für den „Mittagstisch“ (Kinderbetreuung) sowie Büroräumlichkeiten für die Schulleitung.

Raumplanung, Bau und Umwelt

street: Domplatz 8


name: planzeit GmbH,à l'attention de Martin Schmid, Rosengartenstrasse 1, 8037 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 201 37 71, E-mail:

title: Leistungen Bauingenieur Pflegezentrum Oberengadin

description: Auftragsanalyse mit Lösungsvorschlag für Baugrubensicherung und Aushub in Skizzenform auf einem DIN A3.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Bauingenieurinnen und Bauingenieure mit Sitz oder Niederlassung in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, oder die gemäss gesetzlichen Grundlagen oder Abkommen dazu legitimiert werden.


name: Commune de Saint-Cergue,Place Sy-Vieuxville 1, case postale 103, 1264 Saint-Cergue, Suisse, Téléphone: +41 22 360 11 46, E-mail:

title: Aménagement routier – Modération de trafic - Mobilité douce de la route de France RC 19-B-P sur le secteur « La Cure », située en traversée de localité.

description: Travaux de génie civil pour la réalisation d’un cheminement piétonnier séparé de la chaussée ainsi que travaux de réfection de la route cantonale en traversée de localité. Travaux de fouille nécessaires à la pose d’un éclairage public et à la modification du système de récolte des eaux claires. Estimation du marché : CHF 740'000.00 HT

eligibilityCriteria: Français


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

title: Association Le Foyer - Soumission travaux entreprise de maçonnerie.

description: Association Le Foyer – centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées.Construction de 2 bâtiments, démolition des bâtiments existants, transformations intérieures et extérieures, extensions et surélévation, création d'une passerelle et aménagements extérieurs.

street: Avenue Benjamin-Constant 1

Implenia Schweiz AG

street: Route de la Venoge, 10


name: EPFL VPO - DA,BI A0 528, station 7, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Prestation de services - fabrication de molécules


title: Services de garage Freienbach


description: Aushubarbeiten inkl. Baugrubensicherung

description: Baumeisterarbeiten wie Baustelleneinrichtung, Baumeisteraushub und Kanalisation, Stahlbetonarbeiten (Sichtbeton) und Maurerarbeiten

description: Elektroinstallationen, sämtliche Stark- und Schwachstrominstallationen

description: Heizungsanlagen, Wärmeerzeugung (Pellet) und Wärmeverteilung

description: Lüftungsanlagen inkl. Kanalinstallation für Musikräume, Sanitärräume und Turnhalle

description: Sanitärinstallationen wie Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Lieferung und Installation der Apparate

title: Rohbau 1 und Installationen

description: Ersatzneubau des Sekundarschulhauses Sek 1 mit 6 Klassenzimmern, diversen Musik- und Nebenräumen sowie einer Turnhalle mit Garderobenräumen

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 80
Referenzen:: 20
Erläuterungen: Angaben von 2 Referenzobjekten in den letzten 5 Jahren mit einer vergleichbaren Aufgabenstellung:
Bewertung:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Sämtliche Bewertungskriterien (exkl. Preis) werden nach folgender Notenskala bewertet::
5.0 = ausgezeichnet:
4.0 = gut bis sehr gut:
3.0 = genügend:
2.0 = ungenügend:
1.0 = unbrauchbar:
0 = keine Angaben:
Zwischennoten sind zulässig.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich. (Deckt eine 50%-Bandbreite der zu erwartenden Preise ab.):


title: Spectromètre de masse Orbitrap Exploris TM 120 Sciences ph. 2022


name: Syndicat d'améliorations foncières Paudille et Sur Panessière, à l'attention de p.a. Commune de Chardonne,Rue du Village 19, 1803 Chardonne, Suisse, E-mail:

title: Commune de Chardonne - Secteurs Paudille et Sur Panessière Sécurisation contre les chutes de pierres et blocs

description: Les travaux qui font l’objet de la présente soumission sont destinés à sécuriser les parois rocheuses des secteurs de Paudille et Sur Panessière. Les parois, dont la stabilité est précaire, sont à l'origine de chutes de pierres et blocs. Les travaux consistent principalement en la mise en place d’ancrages et la réalisation de sous-murages en béton, ainsi que de purges et débitages, à définir en cours de chantier selon la configuration des blocs instables.

eligibilityCriteria: Selon article 4.2.2.1 des Conditions particulières (pièce A)


name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: MP-100049, N01/38, ANU, EES


title: Appel d’offres de prestations pour le mandat d’ingénieur civil et d'ingénieur électriciens et spécialistes en installation du bâtiment (CVCR+S) pour le projet de construction d’un nouvel espace polyvalent (B-V).

description: Exécution des prestations complètes d’ingénieur civil, comme spécialiste, telles que définies dans le règlement SIA 103, édition 2014. Exécution des prestations complètes d’ingénieur E, comme spécialiste, telles que définies dans le règlement SIA 108, édition 2014. Exécution des prestations complètes d’ingénieur CVCR+S, comme spécialiste, telles que définies dans le règlement SIA 108, édition 2014.

eligibilityCriteria: Selon conditions de l'appel d'offre


title: Kreisgebäude 3, Instandsetzungen und Umbauten, Lüftungsanlagen


name: Programme Léman 2030, I-AEP-LEM-GLS-STF, à l'attention de Dimitri Simos,Rue de la Gare de triage 5, 1020 Renens, Suisse, E-mail:

title: Suivi de la réalisation et de l’exploitation d’une plateforme de gestion des Matériaux (GESMA) - Prestations d’ingénierie

description: Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Ausarbeitung des Ausführungsprojekts, die Begleitung der Realisierung und die Begleitung der Nutzung der Plattform durch die Koordination der Bedürfnisse der verschiedenen Lose des Bahnhofs Lausanne.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres


title: GMT 2012 Paket SUL Strecke 4000 Klettgau

description: SuL Strecke 4000 Klettgau - Schaffhausen. Bf Wilchingen-Hallau - Neunkirch, Bf Wilchingen-Hallau Gl.2. — ca. 2 000 m Gleisumbau und Bettungsreinigung/-erneuerung, — Umbau eines Bahnüberganges, — Abbruch Altbahnsteig. Neunkirch - Bf Bad Beringen - Schaffhausen. — ca. 12 800 m Gleisumbau und Bettungsreinigung/-erneuerung. (Besonderheit: ca. 2 600 m Einbau Y-Stahlschwellen). — Umbau von 2 Bahnübergängen. Bf Bad Beringen. — Weichenerneuerung 2 St. EW 190 einschl. Bettungserneuerung, — Ausbau zwei Weichen und Herstellung Lückenschluss einschl. Bettungserneuerung, — Abbruch zweier Altbahnsteige.

eligibilityCriteria: Erklärungen/Nachweisen sind folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: — Erklärung, dass der Bieter nicht durch die Deutsche Bahn AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen ist. Darüber hinaus hat der Bieter zu erklären, dass ihm bekannt ist, dass die eventuelle Unrichtigkeit dieser Erklärung zum Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund führen kann. — Erklärung über die beabsichtigte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, — Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung, Die Vergabeunterlagen können auch über den Elektronischen Marktplatz (eMp) der Deutschen Bahn AG von dort registrierten Unternehmen abgerufen werden. Die Registrierung für den eMp ist über die Internetadresse unter https://e-com-bau.noncd.db.de möglich. Die Vergabeunterlagen werden bei komplettem Download kostenfrei zur Verfügung gestellt. Form der geforderten Erklärungen/Nachweise: Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o.g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht. Alle unter III.2.1) bis III.2.3) und VI.3) geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot vorzulegen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 95%: Angebotspreis (Angebotsendsumme netto):
5%:techn Leistungsfähigkeit des Bieters:
Hinweis an den Bieter::
Die Bieter sollen in einem eigenen Entwurf zum zeitlichen Ablauf der:
Bauarbeiten Möglichkeiten zur Optimierung:
der voraussichtlichen Bauzeit aufzeigen, sowie gleichwertige:
Arbeitsprozesse darstellen. Jener Entwurf soll ein Zeit/Wege - Diagramm nach dem:
Vorbild des:
"Amtsentwurfs" sein, eingesetzte Technik (unter Verwendung des Vordrucks:
Kapazitätsnachweis Maschinen Anlage 2.10) und einen Erläuterungstext enthalten.:
Der Erläuterungstext soll die im Zeit/Wege - Diagramm aufgezeigte:
Bauzeitoptimierung bzw gleichwertige Varianten und die in der Tabelle:
(eingesetzte Technik) gemachten Angaben nachvollziehbar darlegen.:
Insbesondere sollte der:
Erläuterungstext Angaben enthalten zur eingesetzten Technik, zu Erfahrung:
des Bieters im Umgang mit dieser:
Technik und daraus gewonnenen Erfahrungswerten, zur Zahl der gleichzeitig:
eingesetzten Maschinentechnologien und:
zu deren personeller Stärke, Erfahrung und Leistungsfähigkeit, zu aus Sicht:
des Bieters möglichen oder zu:
erwartenden Problemen im Bauzeitablauf und den Reaktionsmöglichkeiten auf:
solche Probleme, zur Verfügbarkeit:
und Leistungsfähigkeit von einzusetzenden Maschinen.:
Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit::
Die Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit setzen sich zusammen:
aus:
der Qualität Zeit-Wege-Diagramm,:
der Qualität Erläuterungstext Bauablauf und:
der Qualität Tabelle der eingesetzter Technik.:
Betrachtet wird der Zeitraum von Baubeginn bis Herstellung der:
Abnahmefähigkeit der Gesamtanlage.:
Bei Überschneidungen im:
Zeit-Wege-Diagramm des Bauablaufs Oberbau mit weiteren Gewerken ist die:
Konfliktfreiheit aufzuzeigen.:
Grundlagen::
Zeit-Wege-Diagramm Amtsentwurf:
Randbedingungen::
Baubeginn und Ende gem Vorbemerkungen:
Einhaltung der Baufreiheiten für alle weiteren Gewerke gemäß Bauablauf:
Amtsentwurf:
Darstellung des alternativen Bauablaufs als Zeit-Wege-Diagramm im:
Vergleich zum Amtsentwurf:
Wertung::
Die Bewertung der techn Leistungsfähigkeit erfolgt mit 0-5 Punkten, linear:
auf 2 Nachkommastellen interpoliert über alle:
Bieter.:
Die 5% für die Wertung der Massnahmen zur techn Leistungsfähigkeit setzen:
sich wie folgt zusammen und werden wie folgt bewertet::
75% Zeit-Wege-Diagramm:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
5% Erläuterungstext zu Bauablauf des Bieters:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
20% Tabelle der Schichtleistung und eingesetzten Technik:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
95%: Angebotspreis (Angebotsendsumme netto):
5%:techn Leistungsfähigkeit des Bieters:
Hinweis an den Bieter::
Die Bieter sollen in einem eigenen Entwurf zum zeitlichen Ablauf der:
Bauarbeiten Möglichkeiten zur Optimierung:
der voraussichtlichen Bauzeit aufzeigen, sowie gleichwertige:
Arbeitsprozesse darstellen. Jener Entwurf soll ein Zeit/Wege - Diagramm nach dem:
Vorbild des:
"Amtsentwurfs" sein, eingesetzte Technik (unter Verwendung des Vordrucks:
Kapazitätsnachweis Maschinen Anlage 2.10) und einen Erläuterungstext enthalten.:
Der Erläuterungstext soll die im Zeit/Wege - Diagramm aufgezeigte:
Bauzeitoptimierung bzw gleichwertige Varianten und die in der Tabelle:
(eingesetzte Technik) gemachten Angaben nachvollziehbar darlegen.:
Insbesondere sollte der:
Erläuterungstext Angaben enthalten zur eingesetzten Technik, zu Erfahrung:
des Bieters im Umgang mit dieser:
Technik und daraus gewonnenen Erfahrungswerten, zur Zahl der gleichzeitig:
eingesetzten Maschinentechnologien und:
zu deren personeller Stärke, Erfahrung und Leistungsfähigkeit, zu aus Sicht:
des Bieters möglichen oder zu:
erwartenden Problemen im Bauzeitablauf und den Reaktionsmöglichkeiten auf:
solche Probleme, zur Verfügbarkeit:
und Leistungsfähigkeit von einzusetzenden Maschinen.:
Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit::
Die Wertungskriterien für die techn Leistungsfähigkeit setzen sich zusammen:
aus:
der Qualität Zeit-Wege-Diagramm,:
der Qualität Erläuterungstext Bauablauf und:
der Qualität Tabelle der eingesetzter Technik.:
Betrachtet wird der Zeitraum von Baubeginn bis Herstellung der:
Abnahmefähigkeit der Gesamtanlage.:
Bei Überschneidungen im:
Zeit-Wege-Diagramm des Bauablaufs Oberbau mit weiteren Gewerken ist die:
Konfliktfreiheit aufzuzeigen.:
Grundlagen::
Zeit-Wege-Diagramm Amtsentwurf:
Randbedingungen::
Baubeginn und Ende gem Vorbemerkungen:
Einhaltung der Baufreiheiten für alle weiteren Gewerke gemäß Bauablauf:
Amtsentwurf:
Darstellung des alternativen Bauablaufs als Zeit-Wege-Diagramm im:
Vergleich zum Amtsentwurf:
Wertung::
Die Bewertung der techn Leistungsfähigkeit erfolgt mit 0-5 Punkten, linear:
auf 2 Nachkommastellen interpoliert über alle:
Bieter.:
Die 5% für die Wertung der Massnahmen zur techn Leistungsfähigkeit setzen:
sich wie folgt zusammen und werden wie folgt bewertet::
75% Zeit-Wege-Diagramm:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
5% Erläuterungstext zu Bauablauf des Bieters:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:
20% Tabelle der Schichtleistung und eingesetzten Technik:
Note bezogen auf Erfüllung der Kriterien bzw. bezogen auf Qualität der:
Angaben:
0 nicht beurteilbar / keine Angaben:
1 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums / ungenügende, unvollständige:
Angaben:
2 schlechte Erfüllung / Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 normale, durchschnittliche Erfüllung / durchschnittliche Qualität, den:
Anforderungen der Ausschreibung:
entsprechend:
4 gute Erfüllung / qualitativ sehr gut:
5 sehr gute Erfüllung / qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur:
Zielerreichung:


title: Projet 1117 (101) - exploitation de l’infrastructure informatique de base des services du Parlement.

description: Les services du Parlement (PARL) disposent de leur propre service informatique ainsi que d’une infrastructure informatique largement autonome, dont l’exploitation et la gestion ont été confiées à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Le mandat de l’OFIT arrivant à échéance à la fin de l’année 2011, nous recherchons une entreprise qui sera chargée d’assurer le fonctionnement et le développement de l’infrastructure de base (réseau de données et de télécommunication, principalement), en tenant compte des exigences actuelles et futures, en particulier en matière de technologie. Elle devra notamment garantir la sécurité informatique en général ainsi que l’interopérabilité (échange de données et de documents ainsi qu’accès aux systèmes informatiques) nécessaire à la collaboration étroite entre les services du Parlement et les unités administratives de la Confédération. Enfin, il lui faudra veiller à ce que le nouveau système s’intègre de manière optimale dans l’infrastructure existante (serveurs, applications) et qu’ils soient compatibles avec les fonctions de surveillance mises en place.

Services du Parlement

street: palais fédéral Est, Kochergasse

Swisscom (Schweiz) AG

street: Waldeggstrasse 51


title: Installations électriques

description: Réfection des installations électriques de courant fort et courant faible.


name: Gemeinde Glarus,Poststrasse 2a, 8755 Ennenda, Suisse

title: In der Innenstadt von Glarus bestehen Herausforderungen, die exemplarisch für historische Ortskerne mit Durchgangsstrassen sind. Zur Entwicklung der Innenstadt wurden in einem breit abgestützten Prozess eine Nutzungskonzeption erarbeitet. Gestützt darauf und im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung der Kantonsstrasse soll der öffentliche Raum mit der Zielsetzung einer Aufwertung gesamtheitlich betrachtet werden. Dazu sind durch Planungsteams bestehend aus den Fachdisziplinen Verkehrsplanung und Landschaftsarchitektur/ Freiraumplanung Studien zu erarbeiten. Basierend auf dem Ergebnis des Studienauftragsverfahren werden die verschiedenen Projekte und Teilprojekte aufgebaut.


name: État de Vaud, DFIRE, service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL)

description: Prestations, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 95 055,55 m2.

title: 132 — 16804 / 2470 site Sévelin — nettoyage d'entretien et à fond avec prestations de conciergerie.

street: Place de la Riponne 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

title: CAFM-Tool für das technische Gebäudemanagement.

description: Das Hochbauamt (HBA) ist Teil des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt (BVD). Innerhalb des HBA ist der Bereich Gebäudemanagement Technik (GMT) verantwortlich für Werterhaltung, Betrieb und Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen in den staatlichen Liegenschaften aller Departemente, der Universität und von staatsnahen Spezialbetrieben sowie in Gebäuden des Finanzvermögens und der Pensionskasse des Kantons Basel-Stadt (BS). Die Funktionssicherheit sowie die volle Nutzbarkeit und Betriebssicherheit der Immobilien ist zu gewährleisten, ebenso die Überwachung der Betriebszustände (Pikettdienst 24 h/365 Tage). Insgesamt werden in ca. 1 800 Gebäuden über 18 000 technische Anlagen betrieben.Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Lieferung, Konfiguration und Einführung eines Software-Tools für das Computer Aided Facility Management (Arbeitstitel CAFM). Das CAFM wird die operativen Prozesse des technischen Gebäudemanagements bei HBA-GMT unterstützen:— Störungsmanagement,— Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen,— Instandsetzung der gebäudetechnischen Anlagen,— Vertragsmanagement,— Schlüsselmanagement,— Kostenmanagement.Die Anforderungen sollen von einem Standardprodukt abgedeckt werden können. Vom CAFM wird eine Schnittstelle zu SAP den Austausch der finanzbezogenen Daten ermöglichen. Das CAFM wird kantonsintern gehostet werden.Die zu erbringenden Dienstleistungen umfassen unter anderem:— Alle erforderlichen Lizenzen.— Konfiguration/Parametrisierung der Software entsprechend den Anforderungen von GMT.— Implementierung von Schnittstelle zu SAP-FI/CO— E-Mail oder FTP-Schnittstelle zum zentralen Alarmierungssystem— Installation aller erforderlichen Software auf den Servern des Kantons BS (Entwicklungs-, Test- und Live-Installationen).— Enge Kommunikation mit den involvierten IT-Stellen des Kantons bezüglich Hosting, Sicherheit, Standards, etc.— Migration des aktuellen Datenbestands von verschiedenen bestehenden Tools und Datenquellen auf das neue System.— Schulung der Nutzer und Nutzerinnen des CAFM.— Tests, Freigabe und Support bei der Umstellung.— Vollständige Dokumentation.— Support während des Betriebs.

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualität der angebotenen Software-Lösungen:
Qualität der angebotenen Dienstleistungen:

street: Münsterplatz 11, Postfach

IC INFORMATION COMPANY AG

street: Im Wannenboden 2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Instandsetzung Münsterplatz, BKP 261 Aufzüge

description: Münsterplatz 11, Lichthof: Liftanlage mit Tragkonstruktion aus Stahl und Verglasung Münsterplatz 12: Liftanlage (Schacht bauseits)

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude Sechtbach, Bülach

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Via della Posta 8, 6901 Lugano, Suisse, Téléphone: 058 866 78 11, E-mail:

title: Concorso per la fornitura di 2 trasformatori trifase della potenza di 63 MVA per la SS AIL Gemmo

description: Fornitura di 2 trasformatori trifase 150/16 kV della potenza di 63 MVA, allacciati sul lato AT direttamente all’impianto GIS ELK0 della ABB, e sul lato BT a cavi MT per il collegamento con l’impianto ZX2 dell’ABB. È previsto di installare i nuovi trasformatori nei locali trasformatori esistenti mantenendo esattamente i punti di allacciamento AT delle tre fasi nella posizione attuale per non dover intervenire in modifiche all’impianto GIS.

eligibilityCriteria: Vedi capitolato d'offerta

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Trans Adriatic Pipeline AG (hereafter referred to as the contracting entity)

title: Access Roads and Bridges Albania.

currency: EUR

description: The works comprise some engineering and repair, improvement and construction of new roads and bridges in the districts of Korce, Berat and Fier in Albania.These works are necessary to enable the construction by the contracting entity of the Albanian section of a natural gas transmission pipeline which is part of the greater gas transmission projects intended to transport gas from Azerbaijan to Italy and from there into the European gas network.

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

street: Lindenstrasse 2


description: Operationsmikroskop für die Klinik für Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie

description: Operationsmikroskop für die Augenklinik

title: OP Mikroskope für Augenklinik und Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie

description: Im Laufe des kommenden Jahres sollen bis zum Neubaubezug ins Haus 07a im Juli 2023 zwei OP-Mikroskope für die Augenklinik sowie ein OP-Mikroskop für die HPW am Standort St. Gallen durch die Vergabestelle beschafft und betriebsbereit an die Klinik übergeben werden. Die Vergabestelle sucht per Ausschreibung je Los einen Anbieter, mit welchem der Ersatz der bestehenden deckenmontierten OP-Mikroskope in den Operationssälen der o.g. Fachbereiche in 2023 erfolgen soll.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


title: Elsässerstrasse 209 + 215, BKP 211 Baumeister, BKP 112 Abbrüche

description: Das Gebäude an der Elsässerstrasse 215/209 wurde Ende der 80iger Jahre als Teil der Coop-Verteilzentrale inkl. Bäckereibetrieb erbaut und soll nach dem Verkauf an die Immobilien Basel-Stadt als "Gewerbe- und Kulturhaus" für einen weiteren Lebenszyklus von 30 Jahren umgenutzt werden. Die hier ausgeschriebenen Arbeiten betreffen diverse Abbrucharbeiten und die Baumeisterarbeiten.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


description: Für das vorliegende koordinierte Projekt der Bauherren TBA, BVB und IWB werden Bahnwachen (SiWä) und Verkehrsdienst (VD) für die Jahre 2018 bis 2020 benötigt.

title: Aeussere Baselstraße (AeBas) – Baulos 1, Bahnwache und Verkehrsdienst

description: Aeussere Baselstrasse (AeBas) – Baulos 1, Bahnwache und Verkehrsdienst

Allround Security GmbH

street: Weinbergstraße 5


name: Eidgenössische Technische Hochschule Abteilung Controlling

street: Rämistrasse 101

SAP (Schweiz) AG

street: Leugenestraße 6


name: Connect Groupe E SA,Route du Dally, 1618 Châtel-St-Denis, Suisse

name: SIGE - Service intercommunal de gestion, à l'attention de Christophe Higy,Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 0848 180 180, Fax: 0848 180 181, E-mail:

description: Installations sanitaires

description: Travaux de maçonnerie

description: Façades

description: Installations électriques

description: Chauffage et ventilation

description: Installations de ventilation

title: Réfection du bâtiment de l'Aviron

description: Prestations de maçonnerie, d'électricien, CVCR et installation sanitaire

eligibilityCriteria: 16.12.2010 CHF 250.00 Sur le compte Banque Cantonale Vaudoise IBAN CH 92 0076 7000 R524 7772 3 Petignat & Cordoba Rue de la Paix 11 1820 Montreux


description:
Gebäude A4:
                  Im bestehenden Gebäude A4 sind an verschiedenen Standorten punktuelle Verstärkungsarbeiten an bestehender Tragkonstruktion sowie Umbauarbeiten vorgesehen.
                  Neubau A40:
                  Stützen und Decken werden in Stahlbeton vorgesehen. Die Bodenplatte und erdberührten Wände werden für die hohen Einwirkungen aus dem Baugrund sowie für die Anforderungen an die Dichtigkeit (Grundwasser) ausgelegt. Die Erschliessungskerne sowie einige Wandscheiben werden in Massivbauweise geplant. Ein Teil des Neubaus A40 kommt über das bestehende Untergeschoss des Gebäudes A4 zu stehen. Um den GSA-Betrieb nicht einzuschränken, sind hier spezielle provisorische Abstützungsmassnahmen vorgesehen.

title: P16AA004.01 Zone A Hochbau GSA, BKP 211.01 Baumeister_Paket 2

Flughafen Zürich AG

street: Postfach

Anliker AG Bauunternehmung

street: Hardturmstrasse 161


name: Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft

description: Im Bereich der stationären Alterspflege (nach Leistungen in Art. 7 KLV) soll in den Jahren 2020 und 2021 eine Zeiterfassung in allen 32 Alters- und Pflegeheimen im Kanton Basel-Landschaft gemäß kantonaler Pflegeheimliste vorgenommen werden. Vorgesehene Erhebungsdauer ist 2 Wochen (24 Stunden-Erfassung) pro APH und nur in möglichst repräsentativen Zeiträumen (keine Ferien, Feiertage, usw.) Die Erhebung muss bis 25.6.2021 abgeschlossen sein.

title: Zeiterfassung in Alters- und Pflegeheimen im Kanton Basel-Landschaft

description: Im Bereich der stationären Alterspflege (nach Leistungen in Art. 7 KLV) soll in den Jahren 2020 und 2021 eine Zeiterfassung in allen 32 Alters- und Pflegeheimen im Kanton Basel-Landschaft gemäß kantonaler Pflegeheimliste vorgenommen werden. Vorgesehene Erhebungsdauer ist 2 Wochen (24 Stunden-Erfassung) pro APH und nur in möglichst repräsentativen Zeiträumen (keine Ferien, Feiertage, usw.) Die Erhebung muss bis 25. Juni 2021 abgeschlossen sein.

street: Rheinstraße 29


name: Spontis SA, à l'attention de Roger Gumy,Route de la Plaine 43, 1580 Avenches, Suisse, Téléphone: +41 58 856 20 35, Fax: +41 58 856 20 99, E-mail:

title: Centrale solaire photovoltaïque du Stade foot de la Tuilière

description: Fourniture, livraison, installation et raccordement d'une centrale solaire photovoltaïques en panneaux photovoltaïques

eligibilityCriteria: Selon documents d'appel d'offres


title: TCOB lot 2 signalisation verticale

description: Fourniture et pose de la signalisation verticale dans le cadre du TCOB. Montant estimé des travaux : 600 000 fr

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Villa Bühler-Egg, Gebäudeinstandsetzung

description: Ersatz der gesamten Spenglerarbeiten und Dacheinfassungen (denkmalgeschützt), inklusive Blitzschutz

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Innentüren aus Metall

description: Innentüren aus Holz

title: Neubau Schulhaus Zinzikon; BKP 272.0, 273.0, 273.2

description: BKP 272.0 Innentüren aus Metall BKP 273.0 Innentüren aus Holz BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz / Spezialtüren

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Atelier Fournier_Maccagnan, architectes HES/HTL/FAS,rue du Cropt 30, 1880 Bex, Suisse, Téléphone: 024 463 17 75, Fax: 024 463 21 68, E-mail:

title: Construction d'un EMS, d'un Foyer de jour, d'une salle multiactivités, d'une école primaire et d'une salle de sport à 1868 Collombey-Muraz_

description: CFC 4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS ECOLE ET EMS CFC 221 PORTES ET VITRAGES ALUMINIUM EMS

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 3 Auftrag 10 (für die Ausschreibung in italienisch siehe Meldungs-Nr. 938205)

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst

eligibilityCriteria: Italienisch


description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen.

title: BKP 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz

description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen.

PBM Planungs- und Baumanagement AG

street: Glatttalstraße 106


title: Belagssanierung Vorplatz Werkhof Davos

description: Belag fräsen 1'700 m2; AC T 22 N 30 t; AC 8 N 145 t;


name: Gemeinde Köniz, Abteilung Gemeindebetriebe

title: Kanalsanierung Dorfbach- / Landorfstrasse und Kohlenweg

description: Die begehbaren Kanäle in der Dorfbach- und Landorfstrasse (Rechteckeprofil 2300/1700, Länge ca. 440 m), sowie im Kohlenweg (Rechteckprofil 1800/1200, Länge ca. 110 m) sollen flächig (Decke und Sohle) saniert werden. In der Sohle wird zusätzlich eine Trockenwetterrinne eingebaut. Beide Objekte sind zu offerieren und durch die gleiche Unternehmung auszuführen. Die Arbeiten finden unter Betriebsbedingungen statt. NPK 112 Prüfungen NPK 113 Baustelleneinrichtung NPK 296 Kanal-Innensanierung Sammelpositionen TAZ

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung des Projektkredites durch das finanzkompetente Organ. Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmende sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen, sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Referenzen Bauführer und Polier: 30
Auftrags- und Risikoanalyse: 10


name: Gemeinde Landquart, Rathaus, Postfach 15, 7206 Igis, Suisse, Téléphone: 081 307 36 36, E-mail:

title: Neubau Sporthalle Ried Landquart / BKP 379 feste Trennwände (Metallgitter)

description: Gitterräume aus Metall für die Lagerung von Sportgeräten.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Lot 2: Maître d’œuvre:- Travaux de balisage / d’enlèvement du balisage- Adaptation de la signalisation - Construction de nouveaux portiques de signalisation (fondations uniquement)- Démontage d’un portique de signalisation vide - Création d’une zone d’arrêt d’urgence en direction de Sargans- Optimisation d’une sortie / entrée de secours existante en direction de Bâle - Construction d’une nouvelle superstructure routière au niveau de la zone d’arrêt d’urgence et de la bande de décélération/d’accélération de l’accès d’urgence- Complément du revêtement dans la zone du terre-plein central - Remplacement partiel et construction de nouveaux dispositifs routiers de retenue des véhicules- Réfection des puits existants- Pose de nouvelles conduites des services publics

title: N02, 130030, PUN PR RH, PUN Pratteln – Rheinfelden / PP2 réaffectation BAU sur le tronçon de Liestal (jonc. n°8) à l’échangeur de Rheinfelden (jonc. n°14)

street: Brühlstrasse 3

Tozzo AG BL

street: Grüngenstrasse 39


name: Itten+Brechbühl AG z.Hd. B. Stöckli,à l'attention de Beat Stöckli, Nordring 4A, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 031 / 340 81 84, Fax: 031 / 340 81 12, E-mail:

title: Liefern und montieren in mehreren Etappen, ca 2 Etappen.

description: Erneuerung und Erweiterung Notfall- und Operationsabteilung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten: 30
Beurteilung Lieferanten: 20
Leistung: 50
Kosten: 30
Beurteilung Lieferanten: 20
Leistung: 50


name: Sezione della logistica - Servizio appalti,Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 44, E-mail:

title: 23094 - Fornitura di carta per fotocopiatrici, stampanti laser e a getto d’inchiostro per l’anno 2023/2024 (circa 6 mesi) occorrenti all’Amministrazione Cantonale (AC)

eligibilityCriteria: Italiano


title: Ersatz Rechenreinigungsmaschine

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Ersetzen der bestehenden Rechenreinigungsmaschine inkl. Dammbalkenversetzfunktion. Folgende Leistungen und Lieferungen sind hauptsächlich vorgesehen: •Lieferung einer neuen verfahrbaren, automatisch arbeitenden leistungsfähigen Seilzug-Rechenreinigungsmaschine mit integrierter Dammbalkenversetzeinrichtung, integriertem leistungsfähigen Forstkran mit Greifersäge und aller Nebenanlagen entsprechend inkl. Planung, Projektierung, Fertigung •Antransport, Montage, Inbetriebsetzung, Probebetrieb der neuen RRM. •Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung der bestehenden Rechenreinigungsmaschine (mit entsprechendem Entsorgungsnachweis) Die detailierten Spezifikationen sind im Teil H-18565-1 bis H18565-6 ersichtlich.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit: 60
Kompetenz: 15
Technischer Bericht: 15
Leistungsfähigkeit: 10


name: Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich Koordinierte Beschaffung,à l'attention de Elisabeth Rohner, Walchestrasse 31, 8021 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 412 45 47, Fax: 044 412 28 20, E-mail:

title: Warengruppe Gemüse und Früchte frisch, gerüstet

documentType: cancellationDetails

description: Lieferung von Produkten im Bereich Gemüse und Früchte frisch, gerüstet

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Submissionsuntelagen


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Dégrilleur mobile à câble, rails et système de récupération des déchets

description: Remplacement de 2 anciennes machines, par 1 dégrilleur mobile à câble


title: Gemeinde Brütten, 762 Zürcherstrasse, Radweglückenschliessung, Tiefbau- / Belagsarbeiten

description: Teilweise Verbreiterung der Zürcherstrasse für das Anbringen eines Radstreifens und zur Erhöhung der Sichtweiten in den Kurven. Zurückversetzen von Böschungen für die Verbeiterung. Deckschichtersatz im ganzen Projektbereich, ergänzt mit lokalem Rissverguss in der Binderschicht.


title: POSpay

description: a) Product description The subject matter of the tender comprises the terminal hardware (device), the terminal software, the integration of the terminal into SBB's system environment, the field test and day-to-day operation. Furthermore, the implementation of the rollout, the interface extension so that the SwissPass ID can be read using RFID and the provision of monitoring data may be included in the tender as an optional element. With this tender, SBB is looking for a terminal supplier/operator for future terminals at the point of sale (counter). The terminal supplier/operator is to ensure operation for the full term of the contract. The core service primarily includes the following service bundles (SBs): SB 1: Hardware SB 2: Software and IT integration SB 3: Field test / rollout SB 4: Operations SB 5: Data monitoring SB 6: Project management The prequalification documents contain further information about the subject matter of the tender. SBB expressly reserves the right to directly award a contract for further and/or additional quantities and services and to renew the contract up to ten years from the publication of the tender if desired, in accordance with the basic contract. However, SBB also expressly reserves the right to exercise these options at staggered intervals or to place its order for these services elsewhere (with the competition) in due course if required (including only partially), pursuant to the relevant provisions on public procurement. In the event of a follow-on order of additional services, both the commissioning and the allocation of the optional services will be defined at a later date. The provisions of the basic contract, including the original cost basis agreed in the contract, all additions and changes due to options being exercised/SBB's right to make follow-on orders/changes to services, special arrangements and other contractual changes and additions, also apply to the follow-on services. The range of services, dates and other contractual items are always to be clarified before the start of the project and recorded in writing in an addendum to the contract on the basis of a detailed offer.

eligibilityCriteria: 19.05.2015 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Werden im Rahmen der Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:
Werden im Rahmen der Angebotsunterlagen bekannt gegeben.:

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Leiter Strategischer Einkauf St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

description: Lieferung Ortsnetztransformatoren, 250, 400, 630 und 1000kVA

title: SAK Ausschreibung Ortsnetztransformatoren (ONT) 2023 - 2027

street: Vadianstrasse 50

Rauscher & Stoecklin AG

street: Reuslistrasse 32


title: Zollikon, 347 Forchstrasse (Talstrasse), Forch- bis Rehalpstrasse, Neubau Stapelkanal

description: Aushub: 830 m3 Abfuhren: 1'080 m3 Spriessungen: 610 m2 Betonrohr DN 1800: 32 m' STZ-Rohr DN 250: 25 m' Kiessand I: 600 m3 Kontrollschächte: 3 St Ortbetonschächte/Spezialbauwerke: 2 St Schalensteine Typ 12: 147 m' AC T 22 N: 80 t AC 11 N: 45 t


title: Gesamtsanierung Saalbau Neuhofstrasse 33, 3422 Kirchberg BE

description: Arbeitsgattungen: BKP 23 Elektroinstallationen BKP 24 Heizungs- und Lüftungsanlagen HLKK BKP 25 Sanitärinstallationen Die genannten Arbeitsgattungen werden einzeln vergeben.

eligibilityCriteria: Es sind Nettoofferten einzureichen. Abgebotsverhandlungen werden keine geführt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 65
Kompetenz / Qualität: 20
Kapazität: 10
Betriebsorganisation: 3
Service / Kundendienst: 2
Preis: 65
Kompetenz / Qualität: 20
Kapazität: 10
Betriebsorganisation: 3
Service / Kundendienst: 2


description: Sanierung der Wasserstraße der ARA Morgental vom Rechen bis zur Nachklärung inkl. periphere Anlagen. Der Auftrag umfasst die Planungs- und Projektierungsarbeiten vom Vorprojekt (inkl. Variantenstudien einzelner Anlageteile), Phase 31 SIA, bis zum Abschluss, Phase 53 SIA, inkl. Ausschreibungen, Überwachung und Inbetriebnahme, Dauer von 2019 bis 2025.

title: ARA Morgental: Sanierung Wasserstraße, Gesamtplanerleistungen

Fischer Ingenieure AG

street: Zum See 2

Hunziker Betatech AG

street: Pflanzschulstrasse 17


name: Lachenal SA,Rue de la Servette25, 1201 Genève, Suisse

name: Mairie de Perly - Certoux / Service technique, à l'attention de Antonio Ventruto,Route de Certoux 51, 1258 Perly-Certoux, Suisse, Téléphone: 022 721 02 50/55, Fax: 022 721 02 51, E-mail:

description: CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS SOCIAUX 23 appartements 1 restaurant 1 commerce rénovation de la maison de la douane


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01.08 130065 PUN Villars/Croix-Cossonay - Réfection des revêtements (ID 6930)

description: Simap 09.10.2020

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


title: Betrieb Commvault Backup Umgebung

description: Den Betrieb der Commvault Backup-Umgebung wollen wir an einen externen Dienstleister vergeben. Das Pensum beträgt ca. 60 %. Kann kurzzeitig auch auf 100 % erhöht werden. 20 % des Pensums sind vor Ort zu erbringen, sprich 1x wöchentlich ein Arbeitstag à 8 Stunden. Das restliche Arbeitspensum kann Remote erbracht werden.

awardCriteriaDetails:
TCO über die Vertragsdauer: 55
Qualifikation: 45


description: Neubau Verbindungstrakt mit Kultursaal:— Lernlandschaft (Labor),— Lehrerzimmer, Sanierung WC-Anlagen,— Lernecken in Primarschultrakt sowie Umbau Naturlehrzimmer in Oberstufentrakt.

title: Erweiterung Schulanlage Lenzerheide BKP 23 Elektroanlagen

Gemeinde Vaz/Obervaz

street: Plam dil Roisch 2


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs,Rue David-Dufour 5 - CP 22, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 327 48 24, Fax: 022 327 52 52

description: CFC 272.3 Vitrages et portes intérieurs. Montant estimé à 1'053'270.- F TTC.

description: CFC 272.4 Vitrages des salles de gym. Montant estimé à 850'061.- F TTC.

title: Bâtiment scolaire CO Drize CFC 272.3 Vitrages portes et salles de gym

description: Construction d'un bâtiment scolaire. Lot 52723 / CFC 272.3 Vitrages portes et salles de gym. Montant global estimé à 1'903'331.- F TTC. Le montant estimatif est donné à titre indicatif.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Gesucht wird ein Generalplanerteam für den Umbau und die Sanierung der Primarschule Gellert. Der Standort umfasst eine Tagesstruktur, 2 Turnhallen, sowie einen Kindergarten, der erweitert werden soll. Da das Gebäudeensemble in Inventar der kantonalen Denkmalpflege verzeichnet ist, wird Wert auf den sorgfältigen Umgang mit dem Bestand gelegt.

title: Umbau und Sanierung Primarschule Gellert, BKP 297 Generalplaner

street: Münsterplatz 11, Postfach

MET Architects GmbH

street: Klybeckstr. 141


name: Gemeindeverband ARA Region Interlaken,à l'attention de Fons de Vrede, Tschingeleystrasse 52, 3800 Unterseen-Interlaken, Suisse, Téléphone: +41-33-822 78 18, Fax: +41-33-822 78 48, E-mail:

title: ARA Interlaken. Sanierung Abwasserbehandlung Submission Elektroinstallationen

description: Erstellen von Elektroinstallationen für die Abwasser Anlage. Anpassungen und Ergänzungen an bestehenden Teilverfahren.

eligibilityCriteria: Vorlage der Selbstdeklaration Fristgerechte Offerteingabe Vollständigkeit des Angebots Erfüllung der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Offertpreis: 60
Referenzen(Qualität, Termine): 30
Besonderer Einsatz auf dem Gebiet der Lehrlingsausbildung: 10
Bereinigter Offertpreis: 60
Referenzen(Qualität, Termine): 30
Besonderer Einsatz auf dem Gebiet der Lehrlingsausbildung: 10


name: armasuisse Kompetenzberich Landsysteme FB LAKo / KUB

title: Notatmungsgeräte

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Ville de Nyon, Service architecture et bâtiments, à l'attention de Oriol Carità,Place du Château, 10, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 022 316 41 60, E-mail:

title: Construction d'un Hôtel de police et création d'un pôle sécuritaire - soumission MCR

description: Démolition d'une villa existante, construction d'un nouvel Hôtel de police, réaménagement des abords, réorganisation des flux sur tout le site, réaménagements intérieurs et création d'une marquise dans la caserne des pompiers (SDIS)

eligibilityCriteria: Français


name: Gemeinde Münsingen, Bereich Präsidiales und Personal

description: Obligatorische Unfallversicherung (UVG), Unfall-Zusatzversicherung (UVGZ) und Unfallversicherung für nicht UVG-versicherte Arbeitnehmende gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20.03.1981 (UVG; SR 832.20) und den dazugehörenden Verordnungen

title: Unfallversicherung (UVG / UVGZ / UV nicht UVG-versicherte Arbeitnehmende)

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Neue Bahnhofstrasse 4


name: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne

title: La coopération financière allemande et la Coopération Suisse (SECO) envisagent d'appuyer la STEG dans l’achèvement de deux objectifs (volets) importants: 1. Acquérir les connaissances et outils nécessaires à l'accompagnement de la feuille de route Smart grid. Dans ce contexte, la création d'un Centre d'Excellence pour Smart Grid est envisagée. 2. Disposer des investissements nécessaires au développement d'une ou plusieurs technologies destinées à répondre aux défis identifiés dans le réseau de distribution tunisien. Dans ce contexte, le volet Intelligrid est envisagé qui aura comme objet les technologies suivantes: •Gestion de la Demande/ Réaction à la Demande (Demand Response DRMS) •Dispatching des Energie Renouvelables (DEnR + DERMS) •Système de gestion de réseau de distribution (ADMS)

description: GTAI (www.gtai.de) 04.08.2022


title: Prestations de nettoyages EPO / 2023-2028

description: Prestations de nettoyages des locaux administratifs et médicaux des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO)

eligibilityCriteria: Selon document K2 - dossier d'appel d'offres Le dossier complet d'appel d'offres avec le cahier des charges technique et les annexes sera transmis aux soumissionnaires lors de la séance obligatoire d'information et de visites des Établissements de la plaine de l'Orbe du 23.02.2023 à 8 heures (inscriptions via l'annexe R20).


title: Werkleitungen und Strassenraumgestaltung Eisengrubenweg

description: Es sind folgende Arbeiten vorgesehen: -neue Wasserleitung und Netzanschlüsse -neue Gasleitung und Netzanschlüsse -neuer Elektrorohrblock -erstellen Kabelzugs- und Kontrollschacht -Neubau Elektroverteilkabine -Ersatz der Strassenbeleuchtung -Ersatz der Abdeckungen der Kontrollschächte Kanalisation -Abbruch der bestehenden Strassenablaufschächte -Umgestaltung des Strassenraums (erstellen Grünflächen im Strassenraum) -Anpassung der Fundationsschicht an neue Höhenverhältnisse -Versetzen neuer Randabschlüsse -Neubau Strassen- und Trottoirbelag 2-Schichtig

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsbestimmungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität: 20
Auftragsanalyse und Bauprogramm: 20
Bewertung Ausbildungsplätze: 10


description: Gemäß Beilagen.

title: Landquart: Ausbau Werkstattinfrastruktur, prov. Waschanlage, BKP 213 Stahl- und Hallenbau

description: Gemäss Beilagen.

Rhätische Bahn AG

street: Bahnhofstraße 25


name: État de Vaud — DFIRE — Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) — Direction d’architecture et d’ingénierie (DAI)

description: Le Département des finances et des relations extérieures, représenté par le service immeubles, patrimoine et logistique, organise, à la demande du Conseil d’État, une procédure de mise en concurrence portant sur des prestations d’assistance de maître d’ouvrage pour les projets en cour de développement (phase 31 SIA) jusqu'en phase de réalisation (phase 53 SIA).Le Canton de Vaud compte plusieurs projets en phase de développement pour différentes directions cantonales et universitaires sur son territoire.Le présent appel d’offres a pour but de désigner un ou plusieurs «BAMO» couvrant les compétences décrites au paragraphe 2.2 et 2.3 du document K1.2 objets du marché. Le présent marché fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres sous forme de contrat-cadre, car le maître d’ouvrage ne peut pas déterminer à l’avance l’ensemble des prestations qui seront à effectuer.

title: Nº 31320.1 AO-VD-BAMO

street: Place de la Riponne 10


title: Construction du Pavillon de l'enfance et aménagement d'un jardin public à Vernier

description: Travaux de terrassement, maçonnerie et éléments préfabriqués pour la construction du Pavillon de l'enfance et aménagement d'un jardin public à Vernier.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Winkelriedstrasse; Tellstrasse bis Dufourstrasse

description: - Strassenaufbruch: m3 2`450 - Belagsaufbruch: m2 5`100 - Ausbauasphalt: t 2`390 -Planum / Vlies: m2 4`850 - Kiesgemische: t 5`600 - Planie: m2 4`850 - Randabschlüsse: m1 950 - Belag: t 1`910 - Beton für Bushaltestelle: m2 114 - Grabenaushub fest: m3 200 - Kontrollschächte,Srassenabläufe: St 12

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Site Gare des Eaux-Vives (1577TI) Génie civil, terrassement, éclairage

description: - Travaux préparatoires du génie civil (installations, démolitions). Estimation CHF 5'300'000.-. - Terrassement, gros-œuvre, éclairage, équipement. Estimation CHF 7'100'000.- - Conduites, évacuation des eaux, chaussées, revêtements. Estimation CHF 12'100'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: BAV 80673 Schulanlage Borrweg(unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

title: BAV 80673 Schulanlage Borrweg (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

Eberhard Bau AG

street: Steinackerstrasse 56


title: Abnahme und Verwertung von biogenen Abfällen

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis Verwertung: 50
ZK2 Transportkosten Auftraggeberin: 40
ZK3 Gesamtwirkungsgrad: 10


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Tierpark Dählhölzli, Ersatz Aquarien, Spezialverglasungen

description: Einsatz Spezialverglasungen in den neu erstellten Aquarien (Süsswasserbecken, Brackwasserbecken, Meerwasserbecken). Einbau neuer Spezialgläser. Stärke bis 60mm, aus Weissglas (Grösste Scheibe 3.5 x 2.15m).

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: > Preis (70%):
> Auftragsspezifische Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
> Preis (70%):
> Auftragsspezifische Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Spitalanlagengesellschaft der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland

title: I-22008-23 Elektroanlagen Spital Grabs Umbau im Bestand

description: Im Haus A/B bestehende Räume umgebaut (Elektroinstallationen, Lieferungen, Demontagen): Rückbau Elektroverteilungen – Ersatz durch neue Schaltanlagen Teilweise Erneuerung Licht- / Notlichtinstallationen und Ergänzung Brandmeldeinstallationen Korridorbereiche mit KNX System geregelt, übrige Räumen mit konventioneller Steuerung der Beleuchtung. Netzwerkinstallationen grösstenteils ersetzen (Racks über zentrale USV Anlage gestützt). Patientenruf bleibt jetziges System bestehen, neue Räume mit Funksystem erschlossen Diverse Zugänge mit ZUKO. Medizinisch genutzte Räume (Gruppe 1 + 2) sind gemäss den Richtlinien und Vorschriften auszuführen (separat überwachtes, getrenntes Netz, zusätzlichen Potentialausgleich, Stützung mittels separater USV- und Netzersatzanlage, UKV Installationen mittels Netzwerkisolatoren, usw.


title: BKP 904 Sporteinrichtungen

description: Liefern und Einbau von Sporteinrichtungen und Geräten. Liefern von mobilen Sporteinrichtungen.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Personenverkehr P-OP-FSE-SE-SEF

title: Kaffeemaschinen inkl. Instandhaltung während 8 Jahren

description: Machines à café, y compris maintenance pendant 8 ans.

title: Steamer inkl. Instandhaltung während 8 Jahren

description: Steamers, y compris maintenance pendant 8 ans.

title: Geschirrspüler inkl. Instandhaltung während 8 Jahren

description: Lave-vaisselle, y compris maintenance pendant 8 ans.

title: Wagon-Restaurant Gastronomiegeräte Ersatz.

description: A. Généralités.Les appareils de restauration dans les voitures-restaurants des CFF ont atteint leur fin de vie et génèrent des coûts de maintenance sans cesse en augmentation;B. Objet du marché.Les CFF souhaitent acquérir des machines à café, des steamers et des lave-vaisselle. L'étendue de la livraison comprend toutes les prestations d'ingénierie, la documentation des résultats de contrôle, l'emballage, la livraison, la formation, l'ensemble des câbles et conduites, tous les marquages, l'ensemble des éléments nécessaires à la fixation et à l'adaptation de ces appareils à la situation existante dans le véhicule et toutes les prestations requises dans le cadre de la maintenance (norme DIN 31051, version 2003), y compris le matériel pendant l'exploitation ou nécessaire à l'exploitation des appareils;C. Description de l'offre principale.L'acquisition est divisée en 3 lots sur la base des divers types d'appareils. Les CFF attendent une offre principale pour au moins un lot:C1) Lot 1: machines à café, y compris maintenance pendant huit ans: 72 appareils pour voitures-restaurants et voitures-salons (18 WRm, 44 WRA, 10 BR);C2) Lot 2: steamers, y compris maintenance pendant huit ans: 106 appareils pour voitures-restaurants et voitures-salons (2x18 WRm, 44 WRA, 16 WRB, 10 BR);C3) Lot 3: lave-vaisselle, y compris maintenance pendant huit ans: 86 appareils pour voitures-restaurants (18 WRm, 44 WRA, 14 WRB, 10 BR);C4) Pièces de rechange et articles de consommation.Les pièces de rechange et les articles de consommation font partie intégrante de la maintenance et doivent être inclus dans le calcul du contrat de maintenance. Les CFF attendent du soumissionnaire qu'il dresse une liste des pièces de rechange nécessaires et de leur quantité dans les documents de l'appel d'offres;C5) Variante d'entreprise.Le soumissionnaire peut, à titre optionnel, présenter pour chaque lot une ou plusieurs variantes d'entreprise dans le respect des critères obligatoires de la partie 4 documents techniques.Par lot, tous les critères doivent figurer dans l'offre et peuvent être commentés, si nécessaire. Tous les coûts uniques doivent être présentés séparément. Les coûts doivent être indiqués pour chaque lot et, le cas échéant, sous forme de variante. Les coûts doivent ensuite être distingués selon les appareils et la maintenance (partie 6_tableau des prix des documents de l'appel d'offres). Le contenu exact de l'offre figure dans le cahier des charges (partie 4_documents techniques des documents de l'appel d'offres);C6) Visite obligatoire (inspection des véhicules et réunion d'information):Une visite et réunion d'information obligatoires aura auront lieu le 23.5.2014 à Zurich. Pré-inscription jusqu'au 20.5.2014, 12:00, par e-mail auprès de claudia.mueller2@sbb.ch. La participation aux visites est indispensable pour remettre une offre. Les offres de soumissionnaires n'ayant pas participé aux visites seront exclues.Au cours de l'évaluation des offres, les CFF sont libres d'opter pour l'une des variantes susmentionnées et se réservent expressément ce droit, sachant que les lots peuvent être adjugés à plusieurs soumissionnaires;D. Droit d'option des CFF.Une option pour une adjudication de gré à gré fondée sur le contrat initial pour des phases complémentaires et/ou des quantités et prestations supplémentaires et pour une prolongation du contrat de maximum 5 ans après signature du contrat est expressément réservée.Les CFF se réservent expressément le droit d'exercer leur droit d'option de manière échelonnée/de lancer en temps venu et au besoin un appel d'offres pour l'adjudication de ces prestations (en tout ou en partie) en concurrence sur la base des prescriptions légales en vigueur relatives aux marchés publics. Le moment de l'exercice de l'option ainsi que la répartition des prestations optionnelles en cas de possibilité de commande ultérieure de prestations supplémentaires seront communiqués en temps utile.Les conditions du contrat initial, y compris la base financière initiale, l'ensemble des compléments et des modifications générés par l'exercice de droits d'option/de commandes de nouvelles prestations par les CFF/de modifications des prestations, d'accords particuliers et d'autres avenants au contrat régissent également les prestations commandées ultérieurement; l'étendue des prestations, les délais et les autres points du contrat seront convenus dans tous les cas par écrit avant le début de l'exécution des engagements contractuels sur la base d'une offre détaillée dans un avenant au contrat initial;E. Bénéficiaires.Sont habilitées à solliciter les prestations précitées les autres divisions ainsi que les sociétés de participation de CFF SA;F. Normes, prescriptions et lois.Les prescriptions, normes et règles des CFF et de l'UIC en vigueur au moment de la remise des offres ou de la signature du contrat (ou de la signature des avenants en cas d'exercice des droits d'option) seront respectées;G. Autres détails dans les documents de soumission.

street: Wylerstrasse 123/125

Gehrig Group AG

street: Bäulerwisenstrasse 1

street: Bäulerwisenstraße 1


title: Retrofit Ova Spin - Sofortmassnahme Druckstollen

description: Sanierung und Unterhaltsmassnahmen an der Betonauskleidung im Druckstollen Punt dal Gall - Ova Spin

eligibilityCriteria: Sind in den Ausschreibungsunterlagen zu finden.

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


title: Payerne, Base Aérienne, Entretien + PGEE 2, étape 2014.Assainissement voie de roulage Nord + PGEE 2 (génie civil).Déconstruction d'une place.Construction d'un portail (génie-civil).CFC 462, 463 et 465

description: — assainissement de la voie de roulage Nord, étape 2014,— PGEE 2 : étape 2014,— déconstruction d'une place d'instruction feu,— construction d'un portail (génie civil) sortie Yankee.Offre n° 3Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000— travaux de construction génie civil.CFC : 463 travaux de superstructureBrève description :Assainissement de la voie de roulage Nord, étape 2014 soit :— démolition de dalle en b.a. à concasser, épais. cm 20 : m2 23'000,— fraisage de revêtements bitumineux, épais. cm 20 : m2 5'000,— natte de séparation et géogrille : m2 8'500,— stabilisation du coffre existant : m2 20'000,— couche de fondation (béton concassé + apport de grave I) : m3 15'000,— revêtement bitumineux (AC + ACT) : to 16'500.Offre n 4Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000— travaux de construction génie civil.CFC : 465 Conduites industrielles, canalisationsBrève description :PGEE 2, étape 2014 soit :— décapage de terre végétale : m2 36'000,— fouilles en rigole prof. max m. 1,50 : m3 7'900,— fourniture et pose de collecteurs diam mm 200 à 400 : m' 4'500,Offre n° 5Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000— travaux de construction génie civil.CFC : 463 Travaux de superstructureBrève description :Déconstruction de la place d'instruction feu :— Fraisage de revêtement bitumineux, épais cm 10 : m2 1'850,— Démolition de dalles en b.a., épais cm 25-30 : m2 620,— Enlèvement du coffre, épais cm 40 : m2 1'000,— Fourniture et mise en place de terre végétale : m3 1'100,— Fourniture et mise en place de matériaux terreux : m3 850,— Ensemencement : m2 2'500.Offre n° 6Vocabulaire commun des marchés publics CPV:45210000— Travaux de construction génie civil.CFC : 462 Petits ouvrages en bétonBrève description :Portails Yankee:— Fouille pour tubes de protection de câbles : m' 400,— Fouilles pour portail : m3 1'000,— Fourniture et mise en place de grave : m3 500,— Fourniture et mise en place d'éléments de fondation en béton : m3 220,— Revêtements bitumineux : m2 250.

awardCriteriaDetails:
Critères d'adjudication pour l'ensemble du marché::
1) Prix::
2) Qualifications:
Qualification du personnel, 10%:
Répartition des tâches, personnes clés 10 %:
3) Organisation, programme des délais:
4) Références de l'entreprise:

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

Grisoni-Zaugg SA

street: Route de St-Aubin 102


name: Service technique, à l'attention de Daniel Steinbach,Grand-Rue 1, 1844 Villeneuve, Suisse, Téléphone: 021 967 07 47, Fax: 021 967 07 40, E-mail:

description: Fourniture et pose de fenêtres métalliques

description: Isolation du toit (Ferblanterie et étanchage)

title: Collège Tour Rouge - Surélévation + façades

description: Surélévation d'un collège de type CROCS (bloc B) et remplacement des façades (bloc A)

eligibilityCriteria: Peut déposer une offre toute entreprise ayant son siège ou une succursale en Suisse, et inscrite au Registre du commerce pour la branche d'activité concernée


title: Appel d’offres public pour l'achat de 4 tours d'usinage CNC.

description: L'Etat de Genève, représenté par sa Centrale commune d'achat, cherche à acquérir, pour l'Ecole de mécatronique industrielle du Centre de formation professionnel technique du département de l'instruction publique, des tours d'usinage à commande numérique CNC destinés à ses écoles de métiers pour des besoins de formation, ainsi que des simulateurs de programmation identiques à la commande numérique destinés à ses salles de cours.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Urma AG

street: Obermatt


name: Bau + Planung, Beundengasse 1, 3250 Lyss, Suisse, Téléphone: 032 387 03 10, Fax: 032 387 03 20, E-mail:

title: BKP 240 Heizungsanlagen BKP 245 Klimaanlagen BKP 246 Kälteanlage

description: Sanierung Seelandhalle (inkl. Curlinghalle)

eligibilityCriteria: Gemäss Vorgaben


name: ProNet Services SA,Route de Thonon152C, 1222 Vésenaz, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d’offres public pour des prestations de nettoyage et de remise en état de locaux d'habitation (Service de Protection de l'Adulte)

description: La Centrale Commune d'Achats est chargée de lancer et de conduire la présente procédure d'appel d'offres public pour trouver 2 entreprises pour assurer les prestations de nettoyage et de remise en état de locaux d'habitation décrites dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres, au moment de leur dépôt, contenant les pièces suivantes : 1.Attestations sociales (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a)attestation AVS / AI / AC / APG / LAMat; b)attestation LAA; c)attestation LPP. 2.Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene : prendre contact avec l'OCIRT, tél. +41 22 388 29 29, fax : +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a)attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b)attestation de l’OCIRT 3.Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’attestation suivante : a)attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b)attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


title: N2 EP08 Piottino 2 - Lotto 106 Geometra del Committente

description: Oggetto del presente appalto concerne prestazioni per misurazioni geomatiche quale geometra del Committente con il compito di verificare i tracciamenti eseguiti dai progettisti e dalle imprese tramite personale tecnico specializzato in misurazioni, rilievi e verifiche geomatiche di tutte le opere di manutenzione e di trasformazione (tracciato, pavimentazione, muri di sostegno e di controriva, trattamento acque e demolizione tracciati esistenti, manufatti principali e minori, gallerie, protezioni foniche) del progetto N2 EP08 Piottino 2. È previsto un impegno complessivo pari a 3’500 ore, esclusi i supplementi per lavori notturni/festivi e trasferte.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri. - Rispetto di tutte le prescrizioni legali, in particolare conferma del rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della parità salariale tra donna e uomo vigenti in Svizzera. - Rispetto della struttura dell’offerta richiesta in base al documento «Indice documentazione di appalto». - Accettazione senza riserve delle disposizioni contenute nel previsto documento contrattuale e delle condizioni generali (CG) della Confederazione secondo la documentazione del bando.


name: Politische Gemeinde Kirchberg,à l'attention de Magnus Brändle, Gähwilerstrasse 1, 9533 Kirchberg SG, Suisse, Téléphone: 071 932 35 35, E-mail:

title: Primarschulhaus Neugasse Bazenheid BKP 282.5 Wandbekleidungen aus Holz

description: Wandbekleidungen in Holz

eligibilityCriteria: komplettes Angebot in Papierform auf Eingabedatum/Poststempel eingereicht


title: N2 EP17 Area CCVP Giornico, Lotto 8400, Segnaletica e comando traffico

description: Vedasi punto 4.6 "Altre indicazioni"

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.


title: Grand Théâtre (GTI 1436) revêtements de sol en bois

description: Estimation des travaux : Revêtement de sol en bois (parquet foyers) : CHF 481'482.- Revêtement de sol en bois (parquet avant-foyers) : CHF 185'185.--