title: BKP 23 Elektroanlagen

description: simap.ch

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:


name: Dürsteler Bauplaner GmbH Weidweg 15 8405 Winterthur,à l'attention de Herrn Marc Diener, Weidweg 15, 8405 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 244 06 87, E-mail:

scheme: CPV

title: Sihlquai87 - 346 Gewerbliche Kälte

documentType: tenderNotice

description: Lieferung und Montage von Geräten, Leitungen und Anschlüsse für eine gewerbliche Kälteanlage in der Gastronomieschul- und -Demoküche einer Berufsschule für Köchinnen und Köche.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: Service Marchés,Postfach 43, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, E-mail:

title: PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES VITRERIES

description: Marché à bons de commande consistant au nettoyage des vitreries de l’ensemble des façades (intérieures et extérieures) des bâtiments Aérogare et Fret. La surface totale à nettoyer est au minimum de 45.000 m² de surfaces de vitreries de façades (comptées 1 face nettoyée sur les 2 faces) et de 114.000 m² au maximum.

eligibilityCriteria: Ne peuvent accéder à un marché de l'Aéroport que les seules entreprises qui sont en règle avec les situations prévues dans la lettre de candidature citée ci-dessous. Contenu des dossiers de candidature : Fournir une lettre de candidature et son annexe signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat par membre du groupement, dûment complétées, précisant les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du candidat. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont téléchargeables à l'adresse suivante : https://www.euroairport.com/fr/business-partenaires/marches-publics/documentation.html

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Ersatz untere Bönigbrücke, Bönigen

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Abbruch und Neubau der Unteren Bönigbrücke (Teilabbruch der alten Brücke, Neubau der Brücke unterwasserseitig/erhöht und absenken/einschieben derselben bei kurzen Verkehrsunterbruch), Strassenkorrektion beidseitig der Brücke (Anheben der Strassen-Nivellete, Verbreiterung der Strasse), Anpassung der Ufermauern im Bereich der Brücke. - NPK 171 Pfähle, Bohrpfähle d=640mm, 420 m1 - NPK 172 Brückenabdichtung, Brückenabdichtung, 220 m2 - NPK 211 Erdarbeiten, Aushub, 750 m3 - NPK 221 Fundationsschicht, Kieskoffer, 580 m3 - NPK 223 Belagsarbeiten, Beläge, 330 to - NPK 241 Ortbetonbau Schalung, 1200 m2 Bewehrung, 32 to Beton, 265 m3 - NPK 246 Vorspannung, Spannkabel, 100 m1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis 60 %:
- Konzept Brückeneinschub:
(Bericht, Zeichnung, Terminprogramm) 25 %:
- Fachkompetenz Schlüsselpersonal 15 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
- Angebotspreis 60 %:
- Konzept Brückeneinschub:
(Bericht, Zeichnung, Terminprogramm) 25 %:
- Fachkompetenz Schlüsselpersonal 15 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur

title: Gerichte, Margarethenstrasse 47/49, Mieterausbau Archiv, BKP 901 Rollregalanlage

description: Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Rollregalanlage im 2. und 3. UG der Liegenschaft Margarethenstr. 47/49 in Basel. Es sind insgesamt 11 einzelne Rollregalanlagen, davon 3 im 2. UG und 8 im 3. UG einzubauen. Die Rollregalanlagen werden mit einem Podest vorgesehen und sind in der Regel 6 bis 7 OH-Tablare hoch. Die gesamten Rollregalelemente sind mechanisch ausgerüstet und werden über einen Kurbelantrieb bedient.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Projekt- und Ablaufplan

awardCriteriaDetails: Preis: 100

mainProcurementCategory: goods


name: OPEO S.A.,ZI, 1052 Mont-sur-Lausanne, Suisse

documentType: awardNotice

title: Collecte et transport des déchets ménagers

eligibilityCriteria: Conformément aux critères dictées dans les documents

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Rückbau Pflegezentrum PFZ, Schaffhausen

description: Kompletter Rückbau des Pflegezentrums inkl. Auffüllen der Baugruben und instand setzen der Umgebung sowie Bau von Wegen, Parkplätzen und Strassenanschlüssen. Vorgängige Entkernung und Schadstoffsanierung inkl. Entsorgung.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsanalyse: 10
Entsorgungskonzept: 10
Erläuterungen: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


currency: CHF

name: SBB Immobilien, Recht, Compliance und Beschaffung, Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

title: Rahmenverträge Projektsteuerer - LOS 1: deutschsprachige Schweiz

description: SBB Immobilien Development will in den nächsten 5 Jahren verschiedene Hochbauprojekte mit Gesamtprojektkosten > 5MCHF planen und realisieren. Dabei handelt es sich um Anlageobjekte, Projekte in den Bahnhöfen sowie in der Bahnproduktion. Im Portfolio Anlageobjekte werden Renditeliegenschaften in Bahnhofsnähe entwickelt und realisiert. Im Portfolio Bahnhöfe befinden sich grundsätzlich alle Bahnhöfe und Haltestellen der SBB AG, dies sind die Grossbahnhöfe ebenso wie die mittleren und Kleinbahnhöfe. Bei der Bahnproduktion handelt es sich vorwiegend um Service- und Güteranlagen sowie um Bürogebäude der SBB. Mit vorliegender Beschaffung sollen bei SBB Immobilien Development im LOS 1: deutschsprachige Schweiz Rahmenverträge für Projektsteuerer abgeschlossen werden, welche schwergewichtig die Studie, die Projektierung und die Realisierung (Ausführungsprojekt und Bauleitung) sowie Supportleistungen abdecken.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsbedingungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualifikation Schlüsselpersonen: 30
Gesamteindruck der Schlüsselpersonen am Vergabegespräch: 20


description: - Erdseilerneuerung Mast 37 (237) bis Portal UW-Birr

description: - Erdseilerneuerung Mast 1 bis Mast 20

description: - Übergangsbauwerk Süd bis Mast 37 - Rückbau Mast 34-Alt bis Mast 41-Alt

description: - Mast 20 bis Übergangsbauwerk Nord - Rückbau Mast 23-Alt bis Mast 33-Alt

title: 380kV-Leitung Beznau-Birr, Montagearbeiten Leitungsverlegung Riniken

description: Simap 07.03.2019

eligibilityCriteria: Der Anbieter trägt sämtliche Kosten, die mit der Erstellung des Angebotes in Zusammenhang stehen. Das Submissionsverfahren kann aus den im Gesetz genannten Gründen, z.B. wegen fehlenden Wettbe-werbs, entschädigungslos abgebrochen werden. Weiter behält sich der Besteller das Recht vor, das Submissionsverfahren entschädigungslos abzubre-chen, wenn die nötigen behördlichen Bewilligungen wie Konzessionserteilung, Baubewilligungen oder die internen Organe die finanziellen Mittel nicht sprechen oder keine Genehmigung erteilen. Die Zuschlagser-teilung erfolgt jedenfalls nach Erhalt der Baubewilligung. Das Angebot mit sämtlichen Dokumenten muss unter Berücksichtigung sämtlicher in der Schweiz im Zeitpunkt der Angebotseinreichung geltenden gesetzlichen Bestimmungen und technischen Standards, wie Normen, Richtlinien etc. (IEC / SIA / SNV oder gleichwertige) ausgearbeitet werden. Sämtliche Bezüger der Ausschreibungsunterlagen sind verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln. Sämtliche vom Besteller zur Verfügung gestellten Projektgrundlagen stehen im geistigen Eigentum des Bestellers. Der Anbieter hat einen urheberrechtlichen Schutz an seinem Angebot. Der Besteller ist nur berechtigt, die darin enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vergabeverfah-ren zu nutzen. Jede Veröffentlichung oder anderweitige Weitergabe dieser Informationen an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters. Die Angaben des Anbieters müssen an den in den Dokumenten dafür vorgesehenen Tabellen, Textfelder oder Abschnitten erfolgen. Querverweise auf Anhänge, andere Abschnitte in den Dokumenten oder zu-sätzliche Dokumente des Anbieters sind nicht zulässig. Ausser wenn dies explizit durch die Beschaf-fungsstelle so gefordert wird (z.B. Projektplanung als A3 Anhang). Inhalte, welche explizit nicht an den geforderten Stellen/Abschnitten eingefügt und in der geforderten Abgabeform abgegeben wurden, wer-den als „nicht beurteilbar“ mit 0 Punkten bewertet.

awardCriteriaDetails:
ZK1-Preis:: 50
ZK2-Montageablauf und Technik:: 20
ZK3-Referenzen Montageleiter:: 10
ZK4-Logistik- und Umweltkonzept:: 5
ZK5-Sicherheitskonzept:: 15
Erläuterungen: Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, wie die Bewertungskriterien sind in der Verfahrensanweisung ersichtlich.:


name: Hôpital du Valais - Spital Wallis, à l'attention de Stefan Brunner,Spitalstrasse 7, 3900 Brig-Glis, Suisse, Téléphone: +41 27 604 30 01, E-mail:

title: Spital Wallis Brig-Glis - Ausschreibung Bodenmarkierungen, Parking

description: D'après les documents d'appel d'offres.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
Preis des eingereichten Angebots: 60
Organisation des Anbieters: 20
Objektrelevante Referenzen: 20


name: CFF Infrastructure, programme LEMAN 2030, projet de la Gare de Lausanne,Rue de la Gare de Triage 7, 1020 Renens, Suisse, E-mail:

title: LEM GLS Begutachtung Studien - Nachtrag

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


description: Sanierung und Erweiterung Werkhof SulgenProjektwettbewerb für Teams von Architekten und Ingenieuren.

title: Sanierung und Erweiterung Werkhof Sulgen/Projektwettbewerb für Teams von Architekten und Ingenieuren

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

PPM Projektmanagement AG

street: Rittmeyerstrasse 13


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Nationalstrassenbau

title: Projektgeologe Westast (Modul 6)

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Service de bâtiments,Bahnhofstrasse 25, 9200 Gossau SG, Suisse, Téléphone: +41 71 388 43 80, E-mail:

title: Objet: Le module «Buechenwald 1» comprend la nouvelle construction de la piscine intérieure, restaurant de la piscine extérieure et la nouvelle construction du terrain principal de foot-ball avec nouvelle tribune, trois terrains de football secondaires, des installations d'athlé-tisme, des places de parking, des routes d'accès et des aménagements extérieurs. Étendue du marché: Sous-projet: Construction d'une nouvelle tribune, Construction en bois

description: Journal officiel du canton de Saint-Gall 03.07.2023


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Chaussures de travail pour le CGFR.

description: Le présent appel d'offres a pour objectif la couverture du besoin de chaussures de travail pour le personnel du Corps des gardes-frontières (CGFR), qui dépend de l'administration fédérale des douanes (AFD), pour les 5 prochaines années. Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut établir les conditions-cadres pour la fabrication et la livraison de 4 modèles de chaussures de travail. De plus, le soumissionnaire devra fournir des prestations de conseils et de mesures concernant les différents modèles de chaussures à environ 36 à 40 emplacements en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

procurementMethod: open

street: Wankdorfstraße 2

Haix Vertriebs AG

street: Martinstr. 14c


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Brittnau IO/AO, K 306; Belagssanierung mit Amphibienschutz

description: Abbrüche Randabschlüsse 2'080 m' Grabenaushub mit Abfuhr (fest) 1'300 m3 Grabenauffüllungen Kiesgemisch (fest) 1'000 m3 Hüllbeton 285 m3 ATB-Rohr PE DN 120 1'350 m' Elektroschacht 600/800 16 St Neue Schlammsammler 41 St KS- und ES Abdeckungen 82 St Belagsfräsarbeiten 7'800 m2 Belagsabbrüche 3'000 m2 Abtransport / Asphalt nicht gefräst (lose) 640 m3 Abtransport / Asphalt gefräst 2'750 t Aushub Abtrag mit Abtransport (fest) 3'850 m3 Fundationsschichten (fest) 3'850 m3 Randabschlüsse versetzen 2'200 m' Planie für Strassen mit Belag 11'800 m2 Haftvermittler (HCBP4) 11'600 m2 Tragschicht AC T 22 S 2'600 t Tragschicht AC T 22 N 172 t Deckschicht SDA 4-12 260 t Deckschicht SDA 8 350 t Deckschicht SMA 8 120 t Deckschicht AC 8 N 73 t

eligibilityCriteria: Deutsch


title: HWS Niwwa Steiggraben, Lalden

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Techdata AG, Projekt- und Baumanagement, Güterstrasse 133, 4053 Basel, Suisse, Téléphone: +41 61 227 97 00, Fax: +41 61 227 97 17, E-mail:

title: Ersatzneubau Alters- und Pflegeheim "Zum Park", Muttenz GU-Leistungen inkl. Planungsleistungen HLKKSE ab SIA-Phase 51

description: Generalunternehmerleistungen für SIA-Phase 51-53 für den Ersatzbau von Gebäude B an der Tramstrasse des Alters- und Pflegeheims "Zum Park" Muttenz: - Vorbereitungsarbeiten für den autarken Betrieb von Gebäude A (Anpassung HLKSE-Installationen und kleine Baumeisterarbeiten) - Rückbau und Abbruch eines 70-Betten-Hauses (altes Gebäude B) an der Tramstrasse 83 mit Restaurant, Grossküche, Aufenthaltsräumen, etc. inkl. Kellerabbruch und Aushub für Neubau. - Neubau des Gebäudes B mit 100 Zimmern, Grossküche, Restaurant und diverse Aufenthaltsräume. - Erneuerung der Parkanlage im Baubereich (Standplatz provisorische Bauten, Installationsplätze, Bauplatz)

eligibilityCriteria: Die Einhaltung sämtlicher für die Leistungserbringung relevanten Gesetze, Verordnungen, Weisungen und Normen wird vorausgesetzt, insbesondere die Vorgaben in dieser Ausschreibung. Eine Begehung findet am Dienstag, 26.03.2013 um 14:00Uhr statt. Treffpunkt: vor dem Gebäude, Tramstrasse 83, Muttenz

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1 (60%): Bereinigter Angebotspreis (nach rechnerischer Kontrolle sowie Optionsvergleich):
a. Preis:
b. Preistransparenz:
ZK2 (20%): Qualitätssicherung:
a. Auftrags- und Risikoanalyse:
b. QM-Konzept:
c. QM-Plan:
ZK3 (10%): Referenzen:
a. Qualität, Termine:
b. Schlüsselpersonen:
ZK4 (10%): Projektorganisation:
a. Terminplanung:
b. Projektorganisation:
ZK1 (60%): Bereinigter Angebotspreis (nach rechnerischer Kontrolle sowie Optionsvergleich):
a. Preis:
b. Preistransparenz:
ZK2 (20%): Qualitätssicherung:
a. Auftrags- und Risikoanalyse:
b. QM-Konzept:
c. QM-Plan:
ZK3 (10%): Referenzen:
a. Qualität, Termine:
b. Schlüsselpersonen:
ZK4 (10%): Projektorganisation:
a. Terminplanung:
b. Projektorganisation:


title: Neuentwicklung www.zhdk.ch, ca. 1000 Seiten in 20 Typen Frontend und Backend mittels CMS. Wartung, Betrieb und Weiterentwicklungsgarantie.

description: Komplexe Website mit breiter Funktionalität inkl. automatisierte Schnittstellen zu Fremdsystemen, Redaktorensystem mit Quali-tätskontrolle, dynamischer Kontent, modularer flexibler Seitenauf-bau, variables Design auf Subpages, intelligente Suchmethoden, SEO, responsive design any device, Anbindung an Social Media, barriererfrei, Mehrsprachigkeit, usw. Design und Informationsarchitektur wird vorgegeben.

eligibilityCriteria: 08.02.2016 Kosten: Keine


description: Dimensions de l'aire de jeu 60 m x 30 m. projet établi en conformité générale au document ‘règlement technique des patinoires version 25.6.2015 Swiss Ice Hockey.

title: Appel d'offres ouvert urgent pour une patinoire provisoire de remplacement au centre de sportif de Verbier — procédure accélérée pour urgence simple.

Commune de Bagnes Service AT

street: Route de Clouchèvre 30

La Pati SA

street: route de Combernesse


description: Herstellen, liefern und montieren von Garderoben, Empfangstheke, Schränke, Sprossenwand, Wandschutz etc.

title: Neubau Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West, Bern

description: Herstellen, liefern und montieren von Garderoben, Empfangstheke, Schränke, Spinde, Sprossenwand, Wandschutz etc.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (80%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.8 = 4.00 Punkte.:
- Technische Beurteilung des Angebotes (20%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten System und Produkten gegenüber den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
< Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten.:
< Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig; 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt. Die Bewertung wird mit der angegebenen: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
- Preis (80%):
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Maximale Punktezahl 5 x 0.8 = 4.00 Punkte.:
- Technische Beurteilung des Angebotes (20%):
Technische Beurteilung der vom Unternehmer eingesetzten System und Produkten gegenüber den System- und Produktevorschlägen der Bauherrschaft. Zur technischen Beurteilung reicht der Unternehmer zusammen mit seinem Angebot folgende Dokumente ein::
< Systembeschrieb und Technische Produkteblätter / Produktedeklarationen von allen eingesetzten Produkten.:
< Korrigierte Detailpläne (gemäss Kapitel 7.2 Anhang), falls mit der vorgeschlagenen Ausführung nicht einverstanden.:
Bewertung: 5 Punkte = sehr gut; 4 Punkte = gut; 3 Punkte = befriedigend; 2 Punkte = unvollständig; 1 Punkt = mangelhaft; 0 Punkte = nicht vorhanden, fehlt. Die Bewertung wird mit der angegebenen: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement

title: VC 12054 - Travaux de réfection lourde de la chaussée au lieu-dit " Le Pattier - Les Agettes ", PR 10+100 à 23, sur la route cantonale no 206 Vex - Les Agettes, sur le territoire des communes de Vex et de Sion

description: Fraisage de couches bitumineuses 8'370 m2 Evacuation de matériaux de fraisat 1'100 m3 Broyage couche de fondation en place 8'400 m2 Terrassements 300 m3 Grave non-traitée 755 m3 Béton bitumineux 2'550 to Canalisations et drains 285 m

eligibilityCriteria: Le marché est ouvert aux entreprises qui peuvent assurer le genre de travaux mis en soumission.


description: CKW, Lieferung der Sekundärtechnik 110- und 20-kV-Anlage für die Unterstation Rothenburg, 6023 Rothenburg. Option für die Ausrüstung von weiteren Unterstationen (ca. 10 Stück) mit derselben Technik im freihändigen Verfahren.


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: siehe Unterlagen


title: Haustechnische Sanierung Reithalle Wenkenhof, Riehen; BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Die im Jahre 1925 erbaute Reithalle ist Teil des herrschaftlichen Landsitzes „Wenkenhof“, dessen Ursprung auf das Mittelalter zurückgeht. Seit der umfassenden Renovation in den Jahren 1979 bis 1980 dient die mittlerweile unter Schutz stehende Reithalle hauptsächlich als Austragungsort kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen. Bis auf einige wenige Umbauten erfuhr das Gebäude seither keine umfassende Sanierung mehr. Die Gebäudetechnischen Anlagen sind entsprechend veraltet und nicht mehr zeitgemäss. Mit der geplanten Sanierung sollen die Heizungs- und Lüftungsanlagen wieder auf den Stand der heutigen Technik und geltenden Gesetzgebung gebracht werden.

eligibilityCriteria: a) Solvente Firmen, die über die nötigen Produktions-, Liefer- und Montagekapazitäten verfügen, um die Leistungen im ausgeschriebenen Umfang und vorgesehenen Zeitrahmen ausführen zu können. Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist zulässig. Der Beizug von Subunternehmern bedarf auf jeden Fall der ausdrücklichen Erlaubnis des Bauherrn. b) Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffung des Kantons Basel-Stadt. c) Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-Erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Angebotspreis (bereinigt): 100


name: Département de l'environnement, des transport et de l'agriculture (DETA) / direction générale du génie civil (DGGC)

title: Campagne de reprofilage des routes cantonales 2015-2016 - mandat d'ingénieurs en génie civil.

description: Prestation d'ingénieurs civils, mandataire principal pour la préparation, l'organisation, le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de reprofilage (réfection d'enrobés bitumineux pour des besoins d'entretien et d'assainissement du bruit routier) du réseau routier cantonal du canton de Genève pour l'année 2015 et 2016.Les prestations concernent les phases SIA 103 suivantes :- 3. Études- 4. Appel d'offres- 5. Réalisation

awardCriteriaDetails:
Organisation pour l'exécution du marché:
Qualités technique de l'offre:
Prix:

street: Chemin des Olliquettes 4 — case postale 149

BATEC, Olivier Vuagnat et Associé

street: Chemin des Carpières 8


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

description: Gewässerraumprojekt Kanton Zürich – Prüfingenieure A und B für die Gewässerraumausscheidung 2020-2023.

TBF + Partner AG

street: Beckenhofstraße 35

Hunziker, Zarn & Partner AG

street: Schachenallee 29

street: Forchstrasse 395


currency: EUR

name: GE General Electric, Transportation Systems GmbH

name: SBB AG Infrastruktur / Strategischer Einkauf Sicherungsanlagen & Automation, Zugkontrolleinrichtungen

street: Güterstrasse, 3

street: Bruchstrasse 79a

countryName: DE


name: Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG

description: Alle Arbeiten der Revision inkl. Projektleitung und Hauptverantwortung für die Bauablaufplanung, Qualitätssicherung und das Projektcontrolling. Korrosionsschutz ist im anderen Los.

description: Erneuerung Korrosionsschutz aussen.

title: Revision Fahrgastschiff MS Rigi.

description: Revision Fahrgastschiff MS Rigi. Darunter fallen: Neumotorisierung, Einbau Partikelfilter nach Vorschriften SAV, Ersatz Schottelsteuerung, Erneuerung Korrosionsschutz aussen. Erneuerung WC Anlagen, Küche und der Bodenbelege. Instandstellungen der gesamten technischen Anlagen.

eligibilityCriteria: Siehe allgemeine Submissionsgrundlagen im Leistungsverzeichnis.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Investitions- und Betriebskosten: 40
Einhaltung Liefertermin: 25
Sicherstellung Service "après vente": 10
Referenzobjekte in der Schweiz / Projektleiter mit Erfahrung BAV: 25
Investitions- und Betriebskosten: 40
Einhaltung Liefertermin: 25
Sicherstellung Service "après vente": 10
Referenzobjekte in der Schweiz / Projektleiter mit Erfahrung BAV: 25


title: 23 Elektroanlagen

description: Sanierung und Erweiterung Alterszentrum Sonnhalde

awardCriteriaDetails:
Preis: 75
Qualität: 10
Termine: 10
Lehrlingsausbildung: 5


title: IT Outsourcing der Reformierten Kirche Aargau

description: Die Reformierte Kirche Aargau möchte die heute intern betriebenen Server nicht erneuern und künftig eine Cloud-first Strategie verfolgen. Sie schreibt aus diesem Grund das Hosting, den Betrieb und den Support der IT-Infrastruktur aus. Im Weiteren werden auch Betrieb und Support der Netzwerkinfrastruktur im Haus, der Bezug von verschiedenen IT-Dienstleistungen sowie die Beschaffung von neuen Arbeitsgeräten und weiterer Peripheriegeräte ausgeschrieben. Betrieb und Support (IT-Dienstleistungen) werden für die nächsten 4 Jahre mit einer optionalen Verlängerung um weitere 4 Jahre ausgeschrieben.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle der Ausschreibung gemäss den aktuellen Vorgaben der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Aargau. Angebote sind elektronisch, vollständig, rechtsgültig unterzeichnet und innert der angegebenen Frist einzureichen. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: Hôtel Métropole (1875) nettoyage de chantier

description: Hôtel Métropole Travaux de nettoyage de chantier Estimation : CHF 200'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse (pour les marchés soumis aux traités internationaux uniquement : tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses) peuvent participer.


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Strasseninspektorat Burgdorf

description: 1 Strassenkehrmaschine

title: Strassenkehrmaschine

description: 1 Strassenkehrmaschine

street: Dunantstrasse


title: Spital Männedorf, Teilerneuerung 2. Etappe - Behandlungstrakt

description: SKP 281-01 UNTERLAGSBÖDEN total ca. CHF 0.35 Mio., bestehend aus: - SKP 281.0 Unterlagsböden zementgebunden

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: COMMUNE DE LE VAUD, à l'attention de Serge BECK, syndic,Case postale 31, 1261 LE VAUD, Suisse, Téléphone: 022 366 25 62, Fax: 022 366 45 26, E-mail:

title: École salle VD3

description: Phase I : dépôt de candidature pour mandat d'architecte Phase II : esquisse de projet et des coûts en vue de l'attribution d'un mandat d'architecte

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG

description: Der neue Haupteingang West, vor dem sich die neue Bushaltestelle befindet, liegt im tiefer gelegenen Eingangsgeschoss E-1, welches dreiseitig an den Bestand ansc hliesst und alle öffentlichen Bereiche wie Empfang, Restaurant und Erschliessungsräume beinhaltet. In den Obergeschossen des Neubaus befindet sich die einzelnen Praxen, Ambulatorien, Beratungsräume sowie die Physiotherapie.

title: Neubau Haus E Spital Interlaken in Unterseen.

street: Weissenaustraße 27


name: Nova Lift SA,Via E.Bossi 40, 6830 Chiasso, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: Nuovo Tribunale Penale Federale (TPF) di Bellinzona, ristrutturazione del vecchio edificio e costruzione in aderenza d'uno edificio nuovo.

description: Oggetto del presente appalto è il Nuovo Tribunale Penale Federale di Bellinzona, che si caratterizza per: I volumi principali, i corpi di testa degli edifici a carattere rappresentativo, che costituiscono il fronte su Viale Franscini sono integralmente conservati. I corpi retrostanti sono ricostituiti secondo gli stessi criteri tipologici e architettonici che contraddistinguono la sostanza attuale. La ricostruzione dei corpi secondari è concepita in modo da garantire una continuità tipologica, distributiva e architettonica, che riprende i concetti delle preesistenze adattandoli tuttavia alle esigenze poste da stabili istituzionali di concezione moderna. Dal lato tecnico, il concetto adottato rende possibile l’applicazione dei più moderni sistemi di gestione energetica degli edifici, l’inserimento razionale dei sistemi più avanzati nel settore della gestione degli impianti elettrici e di sicurezza degli edifici. Tutti i materiali utilizzati corrisponderanno allo standard Minergie® ECO. Nell’ ampliamento del Tribunale Penale Federale tutte le installazioni tecniche sono integrate nella struttura dell’edificio. Minergie – P: Un basso consumo energetico (rispetto ai valori limite Minergie) è previsto grazie all´impianto tecnico. La termopompa acqua-acqua con prelievo dell´acqua di falda rifornisce l´edificio attraverso l´attivazione termica della struttura edilizia producendo caldo in inverno e freddo in estate. Grazie all’adozione di sistemi decentrali per il ricambio e il trattamento dell’aria viziata, è possibile limitare a un minimo i costi d’installazione e di gestione degli impianti di riscaldamento e di rinfrescamento degli spazi. Nel progetto si è tenuto conto dei requisiti sia per l´involucro dell´edificio (Isolamento termico), sia per gli impianti tecnici (efficienza energetica). Minergie - ECO 2009: Il volume compatto dell’edificio, completato da sistemi tecnici innovativi, permette il raggiungimento dello standard Minergie – ECO 2009. La costruzione esistente risponderà ai requisiti Minergie Eco e la nuova edificazione ai requisiti Minergie P Eco. Tali requisiti sono da rispettare anche durante le fasi di lavoro, secondo direttive, ed ogni onere è da integrare nei prezzi esposti. All’imprenditore incombe l’onere, durante ogni fase lavorativa, di intraprendere tutti qui provvedimenti per proteggere persone, cose e condotte, aeree e sotterranee, all’interno dell’area di cantiere e nelle adiacenze e questo nel rispetto di tutte le leggi, ordinanze e raccomandazioni in vigore. Ogni onere è da comprendere nei prezzi esposti. Opere ogetto dell’appalto: Il mandato CCC 211 comprende: - CCC 112 Demolizioni - CCC 211 Opere da impresario costruttore - CCC 411 Opere da impresario costruttore esterne L’opere per il presente appalto è relativa alle esecuzioni delle opere da impresario costruttore, con particolare riferimento a demolizioni e adattamenti delle strutture esistenti che non saranno demolite (corpo antistante Viale Franscini); l’esecuzione delle nuove opere e l’esecuzione delle opere esterne. Il mandato CCC 261 comprende: - CCC 261 Ascensori / montacarichi - CCC 446 Impianti di trasporto L’opere per il presente appalto è relativa alla fornitura e posa di ascensori e montacarichi secondo le specifiche del modulo d’offerta e degli schemi allegati. Il mandato CCC 679 comprende: - CCC 679 Scaffalature mobili L’opere per il presente appalto è relativa alla fornitura e posa di impianti per archivio con scaffali scorrevoli, secondo le specifiche del modulo d’offerta e degli schemi allegati.

eligibilityCriteria: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Forgione Carrelages SA,rue de l’Arc-en Ciel 22, 1030 Bussigny, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

description: CFC 281.6 Carrelages; CFC 282.4 Revêtements de parois en céramique Carrelages : ~70m2 Revêtements de parois : ~200m2

title: Payerne – Base aérienne – Adaptations Infrastructures Instruction et Chaufferie Sud

description: Sanierung Anbau West Halle 1

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties.


name: Stadt Biel, Abteilung Informatik und Logistik

title: Lizenzierung und Erbringung von IKT-Dienstleistungen für die eGovernmentlösung GOViS im Zeitraum 2023-2026


title: Quellwasserleitung Haselbach Oberglatt

description: Neubau Quellwasserleitung Länge ca. 2150 m konventioneller Graben, grabenloses Verfahren


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

description: Lot n°T1 - remplacement intégral d'un ascenseur et d'un monte-charge électrique.

description: Lot n°T2 - modernisation d'un monte-charge électrique et remplacement intégrale de deux ascenseurs électriques.

description: Lot n°T3 - remplacement intégral de deux ascenseurs électriques.

title: Assainissement et modernisation du parc d’ascenseurs et de monte-charges de l’Etat - marché T.

description: Assainissement et modernisation du parc d’ascenseurs et de monte-charges de l’Etat et services de maintenance / entretiens des installations.

awardCriteriaDetails:
Organisation pour l'exécution du marché:
Montant de l'offre en matière de maintenance et d'entretien dès l'exécution du marché achevé:
Montant de l'offre en rapport avec le cahier des charges:
Formation professionnelle:
Références et expériences:

street: rue David-Dufour 5, case postale 22


name: Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Gestion infrastructurelle des bâtiments, nettoyage d'entretien.

description: Nettoyage d'entretien, Nettoyage des vitres.Pour les details voir les documents de la préqualification.

street: Überlandstraße 129


name: Post CH AG / F41 / Corporate Procurement

description:
Gegenstand der Beschaffung ist eine Backup-Software und Hardware.
Es ist den Anbietern freigestellt, den Beschaffungsgegenstand mit einem von Drittanbietern hergestellten Produkt oder einer Eigenentwicklung zu offerieren, solange diese Lösung gegenüber der Post als integrales Gesamtsystem funktioniert und die Anforderungen vollumfänglich erfüllt.
Die Post beabsichtigt die Hardware zu kaufen und die wiederkehrenden mengenabhängigen Leistungen wie Wartung und Lizenzen in einem Pay per Use Modell zu beziehen. Der Umfang der Beschaffung beinhaltet die von der Post vorgegebenen Merkmalen und Leistungen gemäß dem vorliegenden Pflichtenheft und seinen Anhängen, im speziellen der geforderten Wartungs-und Supportleistungen.
Für weitere Details verweisen wir auf die Ausschreibungsunterlagen sowie Ziffer 4.5 hiernach (sonstige Angaben).

title: Data Center Backup and Recovery System (DCBRS).

street: Wankdorfallee 4

LC Systems Engineering AG

street: Seestraße 24


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-LEM-GGE

title: Contrat-cadre pour études et support à la direction de travaux pour installations de sécurité ferroviaires de CFF SA en Suisse romande.

description: Prestations spécialisées pour projets du domaine des installations de sécurité de CFF SA en Suisse romande.

street: Avenue de la Gare 41

GESTE Engineering SA

street: Parc Scientifique PSE-C


name: bureau d'architecture J.-B Ferrari & Associés SA, à l'attention de Antonio Rodriguez,avn. Benjamin Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Le Château de Prilly

description: Rénovation et extension du bâtiment administratif de la commune de Prilly "le Château". Bâtiment le Château, travaux de plâtrerie-peinture.

eligibilityCriteria: définies dans le cahier des charges.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description:
Étude et réalisation du réaménagement des espaces publics du périmètre sud de la gare de Cornavin;

Attribution d'un mandat d'étude et de réalisation des espaces publics du périmètre sud de la gare Cornavin à une équipe pluridisciplinaire. Le mandat comprend les phases d'études 31 à 33, la phase d'appel d'offres 41 et les phases de réalisation 51 à 53.
Les phases 31 à 41 sont conditionnées par l'acceptation par le Conseil municipal de la demande de crédit d'étude.
Les phases 51 à 53 sont conditionnées par l'acceptation par le Conseil municipal de la demande de crédit travaux et à l'obtention des autorisations aux requêtes en autorisation de construire.

title: Gare Cornavin (M245TI) archi et/ou arch.-pays, ing. civil et transport

description: Étude et réalisation du réaménagement des espaces publics du périmètre sud de la gare de Cornavin;Attribution d'un mandat d'étude et de réalisation des espaces publics du périmètre sud de la gare Cornavin à une équipe pluridisciplinaire. Le mandat comprend les phases d'études 31 à 33, la phase d'appel d'offres 41 et les phases de réalisation 51 à 53.Les phases 31 à 41 sont conditionnées par l'acceptation par le Conseil municipal de la demande de crédit d'étude.Les phases 51 à 53 sont conditionnées par l'acceptation par le Conseil municipal de la demande de crédit travaux et à l'obtention des autorisations aux requêtes en autorisation de construire.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


description: Auf dem Kasernenareal Auenfeld finden in den nächsten Jahren (bis Ende 2031/Anfang 2032) umfangreiche Bauarbeiten im Hochbau und im Tiefbau statt. Das Projekt ist in 5 Etappen gegliedert. Je nach Etappe und Objekt sind folgende Elektroplanerleistungen zu erbringen: - Etappe 1: Aufstockung Kommandogebäude (SIA 41-53).  Rückbau des provis. Verpflegungszentrums (SIA 32 / 41 - 53). - Etappe 2: Sanierung Tankstelle und Umgebung (SIA 41 - 53). Neubau von 2 Trafostationen und dem Ausbildungsplatz (SIA 41 - 53). - Etappe 3: Sanierung Kommandogebäude (SIA Phasen 32, 41 - 53). Rückbau Hausmeistergebäude & Anpassung Umgebung (SIA 41 - 53). - Etappe 4; SIA 31 - 53: Neubau Lehrgebäude, Wachegebäude und Unterkunftsgebäude sowie Sanierung eines Lehrgebäudes. Umgebungsarbeiten. - Etappe 5; SIA 31 - 53: Sanierung der Ausbildungshallen AA, AB und AC. Neubau Notstromanlage und einer weiteren Trafostation.

title: Gesamtsanierung der Kaserne Auenfeld, Wpl Frauenfeld, Etappen 1 - 5 Elektroplaner

description: Rénovation totale de la caserne d’Auenfeld, pl armes Frauenfeld, étapes 1 à 5 - planificateur en électricité

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1

PZM Luzern AG

street: Ebenaustrasse 10


title: Ersatzneubau Schönenstrasse 44/46: BKP 240 Heizungs-Lüftungsanlagen

description: Mit dem Ersatzneubauprojekt Schönenstrasse 44/46 sollen in zwei Gebäuden insgesamt 22 Mietwohnungen realisiert werden.


name: GUARNACCIA Constructions Métalliques SA,Chemin des Isles20, 1860 Aigle, Suisse

name: Architram architecture et urbanisme SA, à l'attention de Richard Goy,Avenue de la Piscine 26, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: +41 21 631 35 35, Fax: +41 21 631 35 25, E-mail:

description: CFC 277.2 Cloisons fixes, WC et douches

description: CFC 272.2 Ouvrage métalliques courants - Serrurerie

title: Construction du nouveau siège administratif de l'ECA à Lausanne

description: CFC 272.2 Ouvrages métalliques courants - Serrurerie CFC 277.1 Cloisons fixes, WC et douches Surface : 30'920 m2 selon SIA 416 Volume : 119'493 m3 selon SIA 416

eligibilityCriteria: Conformément au dossier d’appel d’offres


description: BKP 224 Bedachungsarbeiten

title: Seniorenzentrum Naters - Neubau STELLE

description: BKP 224 Bedachungsarbeiten

amoba baumanagement gmbh

street: furkastr. 21


title: OCT-Angio Co-Registrierung


name: TGS Bauökonomen AG,à l'attention de Patric Rölli, Zentralstrasse 38a, 6003 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 227 01 70, E-mail:

description: BKP 236 Patientennotruf / Telefonie

description: BKP 228.2 Lamellenstoren

description: BKP 226.2 Verputzte Aussendämmung

description: BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall

title: Ersatzneubau Seewadel - Zentrum für Gesundheit und Alter BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall BKP 224.1 Flachdach- inkl. Spenglerarbeiten und Blitzschutz BKP 226.2 Verputzte Aussendämmung BKP 228.2 Lamellenstoren BKP 236 Patientennotruf / Telefonie

description: Der Ersatzneubau des Pflegeheimes Seewadel verfügt über ein Erdgeschoss, vier Obergeschosse, ein Empfangsgeschoss und ein Untergeschoss. Zudem wird eine zugehörige Einstellhalle realisiert. Der Neubau weist 80 Zimmereinheiten auf sowie die Allgemeinräume wie Aufenthalt, Restaurant, Verwaltung, Küche etc. Das Gebäude wird in Massivbauweise erstellt, die Fassade ist als Kompaktfassade in Kombination mit vorgehängten Betonelementen konzipiert, die Flachdächer sind als Aussenraum für die Bewohner gestaltet, teilweise auch mit Fotovoltaik Anlagen versehen.


name: Police cantonale section matériel / garage garage

description: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

title: Véhicules de Police 2021/3238

description: Véhicules de Police 2021/3238

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Avenue de France 69

Garage Corbassieres SÀRL

street: Route des Carolins 3

Garage Olympic A. Antille Martigny SA

street: Rue du Levant 151


name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des Achats,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, E-mail:

title: Assurance globale chantier m2 & m3

documentType: cancellationDetails

description: Le présent appel d’offres porte sur la souscription d’un contrat d’assurances selon un concept global chantier pour la construction du métro m2&m3. Ce concept prévoit d’assurer le Maître d’ouvrage, les mandataires et toutes les entreprises ou individus intervenants sur le chantier avec des couvertures suivantes : -Travaux de construction et montage -RC du maître d’ouvrages -RC des mandataires -RC des entrepreneurs et sous-traitants -Dommages d’interruption et frais supplémentaires -Accidents visiteurs. La description du projet et des services attendus figure dans la pièce 2 « Cahier des charges » et la pièce 3.1 "Offre financière". La co-assurance est autorisée mais limitée à 4 sociétés au maximum.

eligibilityCriteria: Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".


name: Stiftung Kantonsspital Graubünden Loëstrasse 170, 7000 Chur

title: Dämmarbeiten (Wände und Decken XPS / EPS) Lieferung und Einbau inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


title: Umbau Bodenschulhaus Andermatt (BKP 215/271 Gipserarbeiten an Fassade und Innenräumen sowie Trockenbauarbeiten)

description: Gemäss Beschrieb der Lose - siehe Punkt 2.4

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01.06 130044 - Jct Rolle réaménagement - Travaux génie civil (ID 7361)

description: T/U-Bereich: Straßengestaltung und Umwelt, einschließlich des Baus der neuen Autobahnauffahrt in Richtung Lausanne und des Baus von 3 Kreisverkehren auf der Achse der Strasse und der Verbreiterung der Autobahnauffahrt in Richtung Genf, einschließlich Entwässerung des Straßenwassers, baue für das elektromechanische System, Rückhaltesysteme, Zäune, Beschilderung und Markierung, Umleitung von Fremdnetzen. - Belagsabbruch/-fräsen - Roden - Aushub und Auffüllen - Kiessand für Fondationscchicht + Beläge - Kanalisationen und Kabelblöcke - Landfreimachung T/G-Bereich: Bau einer Stützmauer am Kreisverkehr an der Südkreuzung. K, für die PS Abzweigung Rolle: - Anpassung der Widerlager - Trottoirverbreiterung - Bauherrverstärkung in CFUP - Neue Brüstungen in CFUP - Schutz der Brückenpfeiler mittels Leitschranken - Belagserneuerung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen/Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 « Sonstige Angaben » der SIMAP-Publikation:


name: Atelier d'architecture Jacques Ayer, à l'attention de Jacques Ayer,Route de Chantemerle 66, CP 6, 1763 Granges-Paccot, Suisse, Téléphone: +4126 466 44 62, Fax: +4126 466 51 00, E-mail:

title: Extension, transformation et rénovation du CO de Bulle, CFC 273.1 Armoires murales, rayonnages

description: Transformation et rénovation du bâtiment scolaire (A) Transformation, extension et rénovation du bâtiment sportif (B)

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans les documents d'appel d'offres


name: I-AEP-PJM-RWT-T4, à l'attention de Julien RICHARD,Rue de la Gare de triage 5, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 00, E-mail:

title: Renouvellement des enclenchements, Ligne 251, Lot 22, Génie Civil ATR

description: Tiefbauarbeiten für das ATR (Automatisierung und Fernsteuerung des Netzes) unter Bahnbetrieb zwischen Payerne und Kerzers.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres.


name: Fondation Primeroche, à l'attention de Michel Pfister,Rue des Métiers 3, 1008 Prilly, Suisse, Téléphone: 0216200360, Fax: 0216200361, E-mail:

title: EMS Primeroche 2 - Cheseaux

description: Construction d'un EMS 48 lits


description: Sammlung und Transport des Haushalt- und Gewerbekehrichts aus allen Gemeinden der Region Landquart (insgesamt ca. 3550 Tonnen pro Jahr). Wochenweise Bedienung aller bezeichneten Sammelstellen. Transport des Kehrichts zur Kehrichtverbrennungsanlage (GEVAG) nach Trimmis.

title: Sammlung und Transport von Haushalt- und Gewerbekehricht in den Gemeinden der Region Landquart

Region Landquart

street: Bahnhofstrasse 11

Käppeli Logistik AG

street: Langgrabenstrasse 20


description: Erneuerung der vorhandenen Vermessungsbestandteile über die ganze Gemeinde Ingenbohl. Das resultierende Vermessungswerk muss den Anforderungen gemäß der Technischen Verordnung über die amtliche Vermessung (TVAV, SR 211.432.21) und den kantonalen Vorschriften entsprechen.Erneuerung der bestehenden AV93 (ganze Gemeinde).

description: Amtliche Vermessung AV93, Erneuerung Ingenbohl Los 12.

Amt für Vermessung und Geoinformation

street: Postfach 1213

HSK Ingenieur AG Küssnacht

street: Bodenhof 1


description: BKP 239.1-01 Photovoltaik-Anlage

title: Universität Zürich Irchel, UZI 5, Laborneubau 5. Bauetappe

description: BKP 239.1-01 Photovoltaik-Anlage

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110


name: Ville de Lausanne, direction des services industriels, service du gaz et chauffage à distance

title: Chaufferie Bossons.

description: Fourniture, montage et mise en service de deux chaudières de 12 MW ainsi que des auxiliaires pour le réseau de chauffage à distance de Lausanne.

street: Chemin de Pierre de Plan 6


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

title: Instandsetzung BGO, BKP 273.2 Innere Verglasungen aus Holz

description: Innere Verglasungen aus Holz für die Instandsetzungs- und Umbauarbeiten unter laufendem Betrieb im ewz BGO. Die Arbeiten umfassen das Erstellen und Montieren von Glastrennwänden und Türen mit Massivholzrahmen, teilweise in Ausführung EI 30 und EI 60.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Gestalterische und technische Lösung: 45
Preis: 35
Referenzen: 20
Erläuterungen: Preisspanne 50%:


description:
Planung, Engineering, Fertigung, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung und Inbetriebnahme der neuen Sekundärtechnik / Stationsautomatisierung für das neue Unterwerk Islas inkl. Koordination der Arbeiten vor Ort.
                  Vgl. zudem die Ausschreibungsunterlagen, insb. Ziffer 2.7 „Aufteilung in Lose“.

title: „Erneuerung UW Islas“ Los 2 Sekundärtechnik / Stationsautomatisierung.

description:
„Erneuerung UW Islas“
               Los 2 Sekundärtechnik/Stationsautomatisierung.

St. Moritz Energie

street: Via Signuria 5

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstraße 40


title: BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind

description: Neubau BKP 230 Elektroanlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Ersatz und Erweiterung IT-Hardware Cybercrime DF

description: Die Kantonspolizei Zürich sucht einen geeigneten Partner für die Beschaffung von 80 leistungsstarken Rechner für Analysen im Bereich der digitalen Forensik. Die zu beschaffenen Rechner müssen den Anforderungen gemäss Pflichtenheft entsprechen und optional über vier Jahre Garantieleistung verfügen.

eligibilityCriteria: Die verschiedenen Eignungskriterien müssen erfüllt werden gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Eingesetzte Komponenten: 20
Unternehmen und Lieferfristen: 20


name: Cathrin Trebeljahr Architectes Associés, à l'attention de Pedro Marques,20 Bd. des Promenades, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 343 03 30, Fax: 022 343 03 33, E-mail:

title: CFC 211.5-6 Béton armé - Maçonnerie

description: Construction d'un Espace de Vie Enfantine (EVE), de 18 logements et surfaces commerciales. Structure en béton armé. Murs intérieurs crépis. Aménagement extérieurs. (en 2e phase)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Grand Théâtre de Genève - 1368GTI - Alimentation sans interruption

description: Alimentation sans interruption - CFC 232 Estimentation : CHF 77'400.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Umnutzung Zivilschutzanlage in ein Feuerwehrdepot / Neubau Werkhof Bauamt, Rorschacherberg - BKP 201 Baugrubenaushub

description: Umnutzung Zivilschutzanlage in ein Feuerwehrdepot sowie Neubau eines Werkhofes für das Bauamt


name: Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio, Suisse

title: Centro Pronto Intervento di Mendrisio, fase 2 (CPI 2) – Gara d’appalto per opere da installatore di ascensori

description: I lavori da installatore di ascensori relativi al Centro Pronto Intervento (CPI 2) di Mendrisio si riferiscono a CCC 261 Opere da installatore di ascensori Quantitativi principali indicativi: - Ascensore 1'000 kg, 13 persone1 pz - Ascensore 800 kg, 10 persone1 pz - Ascensore 630 kg, 8 persone1 pz - Muratura in cemento faccia vista150 m2

eligibilityCriteria: Secondo i criteri della documentazione d’appalto


name: Finanzdirektion Kanton Zürich, Generalsekretariat, Versicherungsdienst

description: Gemäss Pflichtenheft

title: Reiseversicherung für die Universität Zürich (UZH)

description: Gemäss Pflichtenheft

street: Walcheplatz 1


title: Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis, Instandsetzung Milchvieh- und Aufzuchtstall / BKP 112 Abbrüche/Rückbauarbeiten

description: Der Rindviehstall Waldau/Tignez, welcher durch die Justizvollzugsanstalt (JVA) Realta in Cazis betrieben wird, erhält eine altersbedingte bauliche Veränderung und Instandsetzung. Ziel der Realisierung ist ein tierfreundlicher, funktionaler sowie nachhaltiger Stall für 126 Grossvieheinheiten. Nach der Schadstoffsanierung erfolgt die Rückbauarbeit des Quer- und Weststalls des hufeisenförmigen Rindviehstalls. Abbruchvolumen ca. 18'000 m³ umbauter Raum bestehend aus Betonabbruch, Mischabbruch und Holztragwerk, inkl. Inneneinrichtung und Installationen. Länge ca. 95 m Breite ca. 16.5 m Höhe bis 14 m


name: Aargauische Kantonalbank Fachstelle SubmD, Abt. DLCG,à l'attention de Luc Tschudin, Bahnhofstrasse 58, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835 7511, E-mail:

title: Ersatz Netzwerk Router

description: Ablösung aktiver Netzwerkkomponenten (Router) des AKB WAN Netzwerkes. Dieser RfP umfasst die Lieferung der zu ersetzenden Netzkomponenten und richtet sich an spezialisierte Partner von CISCO oder HP mit entsprechendem Zertifizierungsnachweis.

eligibilityCriteria: 22.11.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten: Total Kosten inkl. Wartung & Support: 40
Bewertung des Angebots: Vollständigkeit, Erfüllung der Anforderungen, Qualität, Klarheit: 15
Firmenbeurteilung und Referenzen: Zukünftige Betriebsflexibilität: 45
Kosten: Total Kosten inkl. Wartung & Support: 40
Bewertung des Angebots: Vollständigkeit, Erfüllung der Anforderungen, Qualität, Klarheit: 15
Firmenbeurteilung und Referenzen: Zukünftige Betriebsflexibilität: 45


description: Die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon und die Gemeinde Buchs planen ein gemeinsames Projekt in Form einer Schulraumerweiterung mit Werkzentrum, einer Dreifachturnhalle und einem multifunktionalen Gemeindesaal mit Bibliothek auf dem Areal Petermoos. Das Gesamtprojekt ist in 2 Etappen auszuführen.

title: Erweiterung Schulanlage Petermoos – BKP 281.1/282.0 Fugenlose Boden- und Wandbeläge (Epoxy + PU).

Itten+Brechbühl AG, Zürich

street: Technoparkstraße 1


name: PUBLICS,à l'attention de Dr. Theo Altorfer, Stationsstrasse 57, 8606 Nänikon, Suisse, Téléphone: 0444403020, E-mail:

title: Informatik Hauptapplikationen und Hosting für Gemeindeverwaltung

description: Lizenzen, Wartung und Betrieb der Hauptapplikationen für eine Gemeindeverwaltung (Finanzen, Lohn, Steuern ZH, Einwohnerkontrolle, Gebühren) im Rechenzentrum des Anbieters (Outsourcing) einschliesslich Printing und Versand Service für grosse Printjobs, evtl. für Einzel-Printjobs. Integration mit dem bestehenden Outsourcing von Clients, Servern, Office und Nebenapplikationen beim Regionalen Informatikzentrum RIZ AG, Wetzikon Gesamtverantwortung für Betrieb und Support der Hauptapplikationen. Lieferung, Installation und schlüsselfertige Inbetriebnahme aller Komponenten mit Datenübernahme aus dem aktuellen System Axians Ruf Gesoft.


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle,à l'attention de --, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, Téléphone: 061 552 66 06, Fax: --, E-mail:

title: Sekundarschulanlage Lärchen Münchenstein - Wandtafeln mit Multimediaanlagen

description: Wandtafeln mit Multimediaanlagen: Lieferung und Montage der Wandtafeln inkl. Multimediaanlagen mittels Deckenprojektoren und Tafeldisplays.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Angebotspreis: 100


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: - Baumeisterarbeiten in Umbau und Neubau

eligibilityCriteria: 01.02.2011 Kosten: Keine


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Grossprojekt Durchmesserlinie (DML)

title: DML Abschnitt 2, Zürich HB Wasserversorgung, Endausbau DML.

description: La soumission englobe principalement les quantités suivantes (sauf indication contraire: PN 10 bar, incl. options):— Centrale: 1 pce,— Conduites en acier DN 200 zinguées env. m1280,— Conduites en acier DN 150,— 125 zinguées env. m11'300,— Conduites en acier DN 100,— 75 zinguées + CNS env. m12'300,— Conduites HDPE de 110 DN à 110 env. m1400,— Points d'eau CFF, type "Zürich" 8 pces,— Equipement de puits pour fontaines d'eau potable sur quai 9 pces,— Bornes hydrantes 2 pces,— Postes d'incendie (exécution spéciale) 27 pces,— Isolations env. m14'200,— Chauffage de tuyauterie env. m12'800.

street: Kasernenstrasse 95/97, Postfach


description: STEP de Lucens : Traitement des micropolluants par dosage de charbon actif en poudre dans les eaux et retenue sur filtre.Pompes, silo et dosage de charbon, équipement des filtres, tuyauterie, batardeaux, trappe et systèmes de levage.

title: STEP de Lucens - EM 230 Traitement des micropolluants

Groupement Epuration Moyenne Broye GEMB

street: Rue des Moulins 12


name: Ferrovie Luganesi SA (FLP), à l'attention de Gabriele Conceprio,Via Stazione 8, 6982 Agno, Suisse, E-mail:

title: Rinnovo tratta FLP Ponte Tresa - Caslano Tecnica ferroviaria e genio civile

description: Le projet prévoit la rénovation complète de l’infrastructure et de la superstructure du tronçon ferroviaire à voie métrique FLP entre la gare de Ponte Tresa et Caslano. Le tronçon d’intervention se développe sur une longueur d’environ 1'250 m. L’activité principale des travaux de génie civil consiste en la rénovation de l’infrastructure ferroviaire avec une couche de grave PSS avec un géotextile de séparation. D’autres interventions sont prévues, notamment au droit du système d’évacuation des eaux pluviales caractérisées par la réalisation de tranchées ou conduites de drainage. A ceux-ci s’ajoute la substitution des réseaux enterrés avec de nouveaux éléments préfabriqués en béton.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges. .


title: Trennwände Universalräume.

description: Erweiterung der Schulanlage In der Höh, 24 Universalräume, Doppelturnhalle. Schiebewände aus Vollwandelementen, einzelnen verschiebbar.

Schulverwaltung Volketswil

street: Zentralstrasse 21


name: Kanton Luzern Dienststelle Gesundheit und Sport

description: Gegenstand der Ausschreibung ist die Evaluation von maximal zwei Analyselabors zur Durchführung der Stuhlanalysen im geplanten systematischen Darmkrebsvorsorgeprogramm des Kanton Luzern. Eine allfällige Anpassung dieser Modalität nach Vertragsablauf bleibt vorbehalten.

title: Analyselabor immunochemische Stuhltests (qFIT)

street: Meyerstrasse 20, Postfach 3439


name: Service des travaux publics, à l'attention de M. Widmer,Rue de la Gare 30, 1820 Montreux, Suisse, Téléphone: 021 962 77 30, Fax: 021 962 77 59, E-mail:

title: Construction d'un bâtiment, d'une plateforme et d'un débarcadère "Les Voiles Latines"

description: Montant estimé du marché: environ CHF TTC 700'000.00 Travaux à ciel ouvert: · Travaux préparatoires: · Démolition de murs, de la plateforme et de la rampe existants, · Démontage d'un ponton et d'un muret, · Soutènements provisoires, · Construction de pieux d'amarrages, de micropieux et de fondations pour le débarcadère. · Bâtiment: · Terrassements pour le bâtiment et débarcadère, · Construction d'une nouvelle plateforme avec escaliers, · Construction d'un bâtiment d'accueil, · Aménagements extérieurs: · Construction d'enrochements adjacents à la plateforme, · Remise en état grossière après les travaux

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions du cahier des charges


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983


name: Fondation des Parkings,Carrefour de l'Etoile, 1, 1211 0228274490, Suisse, Téléphone: 0228274490, E-mail:

title: Serrurerie - 304

description: Fourniture et pose de portes internes et externes. Fourniture et pose de clôtures et portail en métal


title: N01, Verzweigung Härkingen Instandsetzung der Überführungen X1, Z58 und Z59 Baumeisterarbeiten/Nachtrag


title: Mietweise Beschaffung von vierachsigen Flachwagen sowie zwei- und vierachsigen Schotterwagen


name: HYDRO Exploitation SA, à l'attention de Frédéric Lagger,Rue des Creusets 41, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 328 44 11, Fax: +41 27 328 44 12, E-mail:

title: Mise en conformité de l'ascenseurs inclinés de Montcherand

description: Mise en conformit éde l'ascenseur incliné de Montcherand, propriété de Romande Energie SA, afin de répondre aux ordonnances et normes actuelles pour le transport de personnes.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres.


name: Office des Bâtiments - Direction des rénovations, à l'attention de sans indications,Selon le dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: sans indications, Fax: sans indications, URL sans indications

title: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS CFC 400.00 Aménagements extérieurs Philosophes

description: Transformation et rénovation du bâtiment UNI-BASTIONS, "Bâtiment Philosophes" (ancienne école de Chimie) situé au bvd. des Philosophes. Cette construction est destinée à regrouper les locaux de la Faculté des Lettres et Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements.


title: Hofwiesenstrasse / Tiefbauarbeiten Kanalisationen und Werkleitungen, Strasseninstandstellung

description: Erneuerung von Entwässerungsleitungen / Kanalisationen Erneuerung von Werkleitungen (EW, Gas, Wasser) Instandstellung Abschlüsse und Fahrbahn

eligibilityCriteria: 05.05.2009 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität / Referenzen: 20
Lehrlinge: 10
Preis: 70
Qualität / Referenzen: 20
Lehrlinge: 10


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission Rohrpost BKP 364.0

description: BKP 364.0 Rohrpost.

title: BKP 364.0 Rohrpost

description: BKP 364.0 Rohrpost.

street: Im Ergel 1


title: Kantonsspital St.Gallen Erneuerung Energiezentrale und Unterstationen

description: Beim Kantonsspital St.Gallen sind die Energiezentrale, dazugehörige Arealverbindungen und teilweise auch die Unterstationen zu sanieren. Die gebäudetechnischen Installationen, insbesondere die Wärme- und Dampferzeugung, werden unter laufendem Betrieb erneuert. Zudem wird das Kantonsspital St.Gallen an die Fernwärme der Stadt St.Gallen angeschlossen. Ausgeschrieben werden die mit der Erneuerung der Energiezentrale Haus25 in Zusammenhang stehenden und notwendigen Baumeisterarbeiten. Ortbetonbau für Wände und Stützmauern - mit Anschlüssen an bestehende Bauteile Ortbetonbau für diverse Maschinen- und Gerätesockel Vorfabrizierte Stahlbeton-Elemente Unterlagsboden Diverse Maurerarbeiten Gesamte notwendige Baustelleneinrichtung


title: Construction du parking de l'OMC de 400 places - Installations de sécurité

description: Soumission pour la fourniture, pose, raccordement et mise en service des installations de sécurité pour un parking souterrain de 400 places sur 4 niveaux, pour l'exploitation, incluant : - Baie de sécurité - Serveur sécurité - Vidéo surveillance - Interphonie - Signalisation de places libres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Sanierung Neue Dorfstrasse, Etappe 1.2,, Langnau am Albis

description: Ersatz Werkleitungen; Neubau SW- und RW-Kanalisationen; Neubau Dükerbauwerk, Strassensanierung

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Leistungen Facility Management – Campus Muttenz.

description:
Leistungen Facility Management – Campus Muttenz
               Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf Leistungen des Facility Managements am Campus Muttenz der FHNW und gliedern sich in 2 Lose.
               Los 1: Technisches Gebäudemanagement
               — Inspektion,
               — Wartung,
               — Pikettorganisation und -einsätze (optional),
               — Instandsetzung.
               Los 2: Gebäudereinigung
               — Unterhalts- und Kontrollreinigung,
               — Reinigung Innenverglasung,
               — Fenster- und Storenreinigung,
               — Beschaffung Verbrauchsmaterial.
               Der detaillierte Leistungsbeschrieb ist dem Anhang 01 Service Level Agreement zu entnehmen. Angaben zum Objekt und den Mengengerüsten sind im Anhang 02 Daten aufgeführt.
               Mit der Vergabe der Dienstleistung behält sich die FHNW die Möglichkeit auf Folgeaufträge nach freihändiger Vergabe vor. Diese können im Los 1 Technisches Gebäudemanagement auch vereinzelte Aussenstellen mit kleinem technischen Volumen betreffen.

Fachhochschule Nordwestschweiz

street: Bahnhofstrasse 6


title: BAV 80368 Schulhaus / Turnhalle Kern

description: Instandsetzung und Umbau

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N09.48 080010 - Upn.Vennes-Chexbres+PUN - TP7.500 Courant Faible 1 (ID 7334)

description: Diese Ausschreibung betrifft die BSA-Arbeiten des Loses 500 Cfa1, die im Rahmen der UP-laNS Vennes-Chexbres TP7 (Sektoren GC TP4 und TP5) für die Sanierung des Abschnitts der N09 zwischen km 14,030 und km 23,320 durchgeführt werden sollen Der verbindliche Teil des Auftrags umfasst die Arbeiten auf der Strecke TP5 von km 17,440 bis km 23'320. Der optionale Teil betrifft die Arbeiten auf der Strecke TP4 von km 14,030 bis km 17,440. Das Los Cfa1 umfasst Arbeiten an den folgenden Anlagen: - KL-FE: Funkkommunikation - KL-NT: Notruftelefon - U-BMT: Branderkennung - U-DI: Sonstiges - U-VTV: Videoüberwachung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen/Pflichtenheft


name: Universität St. Gallen – Ressort Informatik Stichwort „MFP“

title: Projekt zur Migration von IBM Domino zu Microsoft Exchange und anschließende Unterstützung im Betrieb.

description: Projekt-Ausarbeitung und –Durchführung, Design, Installation und Konfiguration der Microsoft Exchange Infrastruktur. Migration von IBM Domino zu MS-Exchange. Unterstützung der HSG-Informatik im Betrieb als Partner und 3rd Level Support-Stelle.

street: Dufourstr. 50

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustraße 6


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description: Projektierung und Realisierung (SIA-Phasen 31 – 53):Instandsetzung Fahrbahn mit Anpassung Strassengeometrie, Anpassung Entwässerung und Anpassung Beleuchtung , Fussgängerquerungen, Veloführung, hindernisfreier Ausbau von Bushaltestellen sowie Kreisverkehr, Gestaltungselemente und Massnahmen zur Hitzeminderung

title: Gossau, Grütstrasse, Grüningerstrasse, BGK

street: Walcheplatz 2


title: Hochwasserschutz und Auenrevitalisierung Aare /Gürbemündung


name: Rolf Eschmann SA, à l'attention de M. Claude Ciocchi,Rue du 23-Juin 37, 2830 Courrendlin, Suisse, Téléphone: 079 324 72 58, Fax: 032 435 56 79, E-mail:

title: Syndicat de chemins de Envelier-Grande Schönenberg

description: Réfection de dessertes agricoles et accès de fermes isolées: Chemins n°1,2,3,4,5,6 et 7. Chemin en bitume : 5200 m' Passage type bovi-stop : 5 pièces Buse métallique : 6 pièces Sentier pédestre : 1200m' Drainages : 800m'

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Raumplanungs-, Umwelt-und Baudirektion, Hochbauamt

description: Bau eines Forschungsgebäudes

title: Bau eines neuen Forschungsgebäudes Posieux

description: Bau eines Forschungsgebäudes

street: Rte des Daillettes 6


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: AVENUE DE LA ROSERAIE - 1807 - Réfection enrobés et modification éclairage public

description: Eclairage public et travaux préparatoires : Estimation CHF 200'00.-HT Réfection enrobés, chape VDG et marquages routiers : Estimation ; CHF 500'000.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires doivent être établis en Suisse.


title: Winterdienst TBA ZH. AWWI Route 1a

description: Winterdienstarbeiten auf Strassen des Kantons Zürich.

awardCriteriaDetails: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: BAV 80681 Schulanlage Liguster

description: Teilsanierung Steildach BKP 224 Bedachungsarbeiten


title: Präqualifikation Photovoltaikanlage IBW Parkhaus Ferrowohlen

description: Lieferung und Montage einer Solaranlage DC Seite bis und mit Wechselrichter

awardCriteriaDetails:
6.1Fachkompetenz (70%): 70
6.2Leistungsfähigkeit (20%): 20
6.3Qualität der Unterlagen (10%): 10


title: Niederhasli, Regensdorferstrasse

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen


title: Generalplaner Phase Realisierung - Erweiterung Gleisanlage Gossau SG; Projekt Nr. 1158780

description: Les installations de la gare de Gossau ont atteint leurs limites de capacité. Une nouvelle installation CFF/AB est donc prévue. La réalisation de trois voies de réception de 750m de long et en optimisant les possibilités de croisement, le système doit être mis à niveau pour les besoins futurs. Le nouveau centre de maintenance sera réalisé sur le périmètre de «l’ancienne sous-station» et sur les surfaces de AB. Cette construction requiert la démolition de l’actuel site Infrastructure Gossau. Le centre de maintenance sera réalisé par une équipe de planificateurs généraux. Le mandat porte sur le renouvellement de toute l’installation de technique ferroviaire des CFF. Le mandat réunit les disciplines suivantes pour les phases 33 à 53 SIA: direction générale planification des phases de construction génie civil construction ferroviaire génie civil Structure porteuse géologie planification du câblage

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in Ziff. 3.3 ff der Ausschreibungsbestimmungen genannten Kriterien.:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: — Liefern und montieren von Holzrahmenkonstruktionen (innen an bestehendem Altbau),— Liefern und montieren von Holz/-Metallfenstern.

title: Elsässerstrasse 209, Primarschule Lysbüchel – BKP 221.1 Holz/-Metallfenster

street: Münsterplatz 11, Postfach


name: Geoterra Einsiedeln AG, Ingenieure Geometer Planer

Filiale Zofingen

street: Brühlstrasse 3

street: Mühlestrasse 9


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Trafostationen Riet und Himmelbach, Hochbau

description: Auf dem Flughafen Zürich sind auf der Luftseite im Sicherheitsbereich des Flughafens zwei neue Trafostationen geplant. Die Trafostationen dienen zur Neuorganisation der Befeuerungs- und Stromversorgungsanlagen der Piste 10/28. Die Trafostationen werden aus Betonfertigteilen erstellt und werden auf ein bauseits erstelltes Betonfundament (Betonwanne mit Hohlboden) gestellt. Die Ausschreibung umfasst die Betonfertigteile einschliesslich aller Montagearbeiten. Der Ausbau der Gebäude erfolgt später durch einen Folgeunternehmer

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gem. Submissionsunterlagen (vgl. 9.2 Eignungsprüfung)


title: KRI Kindergarten Rain Ittigen

description: Aufbauend auf einer Bodenplatte mit Frostriegel und Streifenfundamente in Ortbeton, ist der neue 4-fach-Kindergarten Rain in Ittigen als vorgefertigter Holzelementbau konzipiert. Das Gebäude setzt sich aus zwei 2-geschossigen Pavillons resp. zwei kompakte Gebäudevolumen mit je zwei übereinanderliegenden Kindergarteneinheiten zusammen, welche um einen gemeinsamen Hof mit Terrassen gruppiert werden. Die Pavillons und der Hof werden zugleich mit einer umschliessenden Fassadenhülle aus horizontal umlaufende, fensterbankartige Holzgesimse mit vertikalen Holzlamellen zu einem als Einheit erlebbaren Gebäude zusammengefasst und in präziser Beziehung entlang dem Rande eines bestehenden Sportplatzes platziert.


name: Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Josef

title: Kirche St. Josef, Neufassung Innenraum

description: Auf historischen Aufnahmen ist ersichtlich, dass die Raumschale über eine differenzierte Farbgebung verfügte. Der Chorbereich war durch Dekorationsmalereien besonders gekennzeichnet. Bei einer vorangegangenen Innenrenovation wurde der Innenraum einfacher und monochrom gefasst. Die Dekorationsmalereien im Chor wurden überstrichen und die Bekrönungen der Altäre wurden aufgehellt. Die Raumschale weist heute infolge von Kältebrücken und einem kunststoffvergütetem Farbpaket zahlreiche Verfärbungen auf. Um eine nachhaltige Sanierung zu gewährleisten sollen die Übermalungsschichten entfernt werden. Die Raumschale soll aufgrund der vorgefundenen Befunde in ihre bauzeitliche Erscheinung zurückgeführt werden. Um diese Arbeiten fachgerecht ausführen zu können, ist eine ARGE von einem dafür spezialisierten Malerbetrieb mit einem Unternehmen für Restaurierungen (mit entsprechendem eidg. oder vergleichbarem Fähigkeitszeugnis) erforderlich.


name: Gemeinde Wettingen, Bau und Planungsabteilung

title: Neubau Schulhaus Zehntenhof.

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Herstellung, den Transport und die Montage der Fenster aus Holz/Metall.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Kompetenz:
Termine:
Firmenstruktur:

procurementMethodDetails: OPEN

street: Alberich Zwyssig-Straße 76


title: Adaptations Lhand des arrêts de bus Milvignes, ainsi que leurs accès et passages piétons.

description: Adaptations LHand des arrêts de bus Milvignes y compris accès, abris bus et passages piétons.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Publilab traduction et communication, Bruno Marmier

name: Département fédéral des finances (DFF), secrétariat général, section des services linguistiques

title: 10 adjudications: traductions de l'anglais vers l'allemand; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 300 pages; option: 500 pages.

title: 15 adjudications: traductions de l'allemand vers l'anglais; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 2000 pages; option: 2500 pages.

description: 10 adjudications: traductions du français vers l'italien; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 600 pages; option: 1 000 pages.

title: 10 adjudications: traductions du français vers l'allemand; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 400 pages; option: 600 pages.

description: 15 adjudications: traductions de l'allemand vers l'anglais; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 2 000 pages; option: 2 500 pages.

title: 30 adjudications: traductions de l'allemand vers l'italien; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 12000 pages; option: 16000 pages.

description: 30 adjudications: traductions de l'allemand vers l'italien; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 12 000 pages; option: 16 000 pages.

title: 50 adjudications: traductions de l'allemand vers le français; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 17 000 pages; option: 21 000 pages.

title: 10 adjudications: traductions du français vers l'anglais; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 400 pages; option: 600 pages.

description: 10 adjudications: traductions de l'italien vers l'allemand; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 300 pages; option: 400 pages.

title: 10 adjudications: traductions du français vers l'italien; durée du contrat: du 3e trimestre 2014 au 2e trimestre 2016, avec option de prolongation jusqu'au 2e trimestre 2018; mandat de base: 600 pages; option: 1000 pages.

title: (1453) 600 Contrats-cadres concernant la fourniture de traductions en faveur du DFF entre 2014 et 2018.

description: Le département fédéral des finances (DFF) traite notamment des sujets en lien avec les finances, les impôts, l'économie, la monnaie, le droit, la gestion des ressources humaines, la construction, la logistique, l'informatique et les douanes.Selon la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues, LLC), les départements fédéraux sont tenus de publier les informations dans toutes les langues nationales. Le DFF travaille dans un contexte international, raison pour laquelle la langue anglaise est également importante.Le secrétariat général du DFF dispose de sa propre section des services linguistiques. En cas de surcharge ou d'urgence et lorsque toutes les possibilités internes ont été épuisées, celle-ci commande des traductions à l'extérieur.Actuellement, ces services linguistiques collaborent déjà avec divers fournisseurs de traductions. Vu les dispositions légales relatives aux services linguistiques de l'administration fédérale (ordonnance sur les services linguistiques, OSLing), les instructions de la Chancellerie fédérale sur les prestations linguistiques (instructions sur les prestations linguistiques) et la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), le DFF entend mettre au concours et adjuger les mandats de traduction conformément au droit des marchés publics.Aujourd'hui déjà, le DFF confie à des fournisseurs externes des commandes concernant des traductions vers l'allemand, le français, l'italien et l'anglais. La plupart des textes à traduire sont particulièrement difficiles.L'objectif est de conclure des contrats-cadres avec des fournisseurs externes qui puissent fournir des prestations de traduction au profit du DFF entre le 3e trimestre de 2014 et le 2e trimestre de 2018. Les contrats-cadres ne fondent aucun droit à l'obtention automatique de commandes.

name: Projet (1453) 600 contrats-cadres concernant les traductions au DFF


name: Office fédéral des routes Filiale Estavayer-le-Lac

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants seront appliqués::
A1: analyse du mandat::
A1.1 le candidat énonce les risques qu'il identifie au cours de l'exécution de son mandat et les mesures qu'il propose pour les éviter (10 %):
A1.2 le candidat présente l'organigramme fonctionnel qu'il met en place pour exécuter l'ensemble des prestations demandées (15 %):
A1.3 le candidat expose son approche et son analyse du mandat en tenant compte des objectifs principaux du MO (5 %):
A2: compétences et expérience des personnes-clés::
A3: prix::
Evaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent 0 point.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: place de la Gare 7


name: AVO Abwasserverband Obersee c/o Gemeindeverwaltung Schmerikon,à l'attention de Felix Brunschwiler, Postfach, 8716 Schmerikon, Suisse

title: Baugrube für den Ausbau der ARA Obersee umfassend: Aushub, Baugrubensicherung Wasserhaltung Mikropfähle

description: Erstellung der Baugrube inkl. Spundwand, Wasserhaltung mit Wellpoint und Pfahlfundation mit Mikro-Rammpfählen


description: Für verschiedene aktuelle, aber auch für zukünftige Projekte, benötigt die BVB für die Themenbereiche Infrastruktur und Technik Akustikmessungen auf dem gesamten Streckennetz, (Basel-Stadt und Umgebung sowie im grenznahen Ausland, (Deutschland und Frankreich)) für Fahrzeuge, (Tram und Bus) sowie in den Werkstätten der BVB.Die vorliegende Ausschreibung dient dem Abschluss eines Rahmenvertrages mit einer Zuschlagsempfängerin, die Akustikmessungen im städtischen Umfeld durchführen kann.Zum Leistungsumfang gehören Messungen, Prognosen, Konzepte, Bewertungen und Entscheidungsgrundlagen zu den Themenfeldern Lärm, Erschütterungen, Schwingungen und Körperschall (Emissionen/Immissionen). Dabei kann es sich um Messungen zu Fahrzeugen, Gebäuden, Haltestellen, Werkstätten, und Betriebsanlagen innerhalb oder außerhalb der BVB handeln.

title: Akustikmessungen

description: Akustikmessungen.

Basler Verkehrs-Betriebe, BVB

street: Claragraben 55

Müller-BBM Schweiz AG

street: Bahnhofstrasse 48


name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des Achats,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: +41 (0) 21 626 10 20, E-mail:

title: Service d’assurance perte de gain maladie et accident complémentaire à la LAA

description: Les contrats perte de gain maladie et LAA complémentaire arrivant à échéance au 31.12.2021. Les Transports publics de la région lausannoise (tl) sollicitent la remise de ces contrats sur le marché selon la procédure d’appels d’offres marchés publics. Le présent appel d’offres porte sur les services de l’assurance maladie collective perte de gain ainsi que pour l’assurance-accidents complémentaire à la LAA en faveur de l’ensemble de ses employés Le détail des services attendus est décrit dans la pièce 2 « Cahier des charges technique ». Il est prévu de débuter l’exécution des services au 01.01.2022.

eligibilityCriteria: Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".


title: Construction d'une nouvelle école primaire et enfantine à Ursy.Fourniture de la lustrerie.

description: Construction d'une nouvelle école primaire et enfantine à Ursy avec sondes géothermiques et aménagement d'une aire de dépose pour minibus scolaires avec places de stationnement.Fourniture de la lustrerie.

Commune d'Ursy, Conseil communal d'Ursy

street: Route de Moudon 5, CP 100


title: Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse

description: Belagsersatz, Ersatz Fundationsschicht, Neubau Werkleitungen (Kanalisation, Gas, Wasser und EW)

awardCriteriaDetails:
Preis / Preiswahrheit: 50
Bauablauf / Termine: 25
Qualität: 25


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission Bodenbeläge aus Kunststoff (Arbeit) Paket 3,à l'attention de Herr Roger Waldmeier, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 58, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: BKP 281.1 Bodenbeläge aus Kunststoff (Arbeit) Paket 3 (Zellen 6, 7)


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

awardCriteriaDetails:
Selon chiffre 3.3.2 du document "Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Planerleistungen" d'après la KBOB:
Prix:
Rapport technique:
Références des personnes-clé:

street: Grüzefeldstrasse 41


name: Chemin de fer fédéraux suisses CFF SA Immobilier Portfolio Management, Développement Ouest

awardCriteriaDetails: Selon documents de l'appel d'offre, critères de qualité et de rentabilité (voir chiffre 4.5):

street: place de la Gare 1 / case postale 345


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets région Ouest

street: avenue de la Gare 43, case postale 345

Marti Construction SA

street: chemin d'Entre-Bois 29, case postale 45


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: MP-200064, réseau IP EES F4, PV öBL étape 3 N01


title: Umbau/Sanierung Regenbecken Grossacher

description: Kanalisations-, Baumeisterarbeiten, Strassenbau und Belagsarbeiten Aushub: ca. 1500 m3 (fest) Baugrubensicherung (Rühlwand): ca. 40 m2 Beton: ca. 90 m3 Schalung: ca. 240 m2 Kanalisation DN 600: ca. 180' Kanalisation DN 400: ca. 110' Kontrollschächte: 7 Stück Bachquerung / Wasserhaltung: 1 Stück Fundationsschicht: ca. 300 m3 (lose) Beläge: ca. 160 t

eligibilityCriteria: CHF 0.00 Keine


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Arrêts Stand et Cirque (1225) Réhausse des arrêts de tram

description: Réhausse des arrêts de tram. CHF 890'000.- CAN 113-117-151-211-221-222-223-237-241-286

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Gesamt-Projektleiter Online-Kommunikation ETH Zürich 2024-2027


name: Direction générale des systèmes d'information (DGSI) État de Genève

description:
Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe du dossier de soumission a fait l'objet d'une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d'adjudication spécifique, rendue en faveur d'un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir.
                  Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que 2 candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé.
                  Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants:
                  1 développeur java confirmé réf. 17-03-3611.001;
                  1 analyste confirmé réf. 17-03-3611.002.

title: Attribution de 2 postes externes pour la DGSI (LSE 2017-04), optimisation attestation OCPM.

description:
Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe du dossier de soumission a fait l'objet d'une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d'adjudication spécifique, rendue en faveur d'un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir.
               Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que 2 candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé.
               Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants:
               1 développeur java confirmé réf. 17-03-3611.001.
               1 analyste confirmé réf. 17-03-3611.002.

street: Rue du Grand-Pré 64-66


name: HOLINGER SA, à l'attention de M. Yves Sennwald,Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, Suisse, Téléphone: 0216549100, E-mail:

title: Alimentation en eau des communes de Treycovagnes, Suscévaz et Mathod

description: Alimentation en eau de communes Estim. des travaux pour l'objet ± 10% : Frs. 4'500'000.00

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions fixées dans les documents du dossier d'appel d'offres.


name: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, Wohlen AG

title: BKP 201 Baugrubenaushub

description: Aushubarbeiten zum Neubau des Hauptgebäudes der Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt


name: Steinfels Swiss Division der Coop Genossenschaft

name: Stadt Zürich, Gesundheits- und Umweltdepartement

title: Warengruppe Textil-Reinigung

description: Lieferung von Produkten im Bereich Textil-Reinigung

eligibilityCriteria: Gemäss Kriterien in den Submissionsuntelagen


name: Eidgenössisches Personalamt EPA, Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung AZB

description: HERMES

description: Projektmanagement für Fortgeschrittene

description: Préparation à l'examen IPMA de niveau D

description: Bases de la gestion de projets

title: (21075) 614 Cours Gestion de projets et HERMES

description: L'Office fédéral du personnel (OFPER) est l'organe spécialisé en matière de politique du personnel de la Confédération. Il élabore les bases légales et les instruments nécessaires à la gestion, au développement et à la coordination du domaine du personnel, au sein d'une administration fédérale forte de quelques 38 000 collaborateurs. En sa qualité de prestataire de formation et de perfectionnement au sein de l’administration, l'OFPER dirige le Centre de formation de l’administration fédérale (CFAF) (ofper.admin.ch). Les cours sur le thème de la gestion de projets et de la méthode HERMES font partie du programme de cours adopté par le CFAF. Ils répondent à un besoin stratégique au regard de la stratégie concernant le personnel de l'administration fédérale 2020-2023, qui vise à préparer les collaborateurs et les cadres aux changements qu'entraîne la transformation numérique et de développer les compétences d'avenir.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Ausbildung:: 900
ZK 2 Methodisch-didaktische Ausbildung:: 900
ZK 3 Erfahrung im Berufsfeld:: 900
ZK 4 Erfahrung in der Erwachsenenbildung:: 1000
ZK 5 Kurskonzept, Drehbuch:: 1000
ZK 6 Qualität des Selbstlernprogramms:: 1100
ZK 7 Videosequenz:: 1200
ZK 8 Preis:: 3000
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Anhängen 1 und 6 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Federal Office for Buildings and Logistics FOBL

description: As part of the reorganization of the various services of the Swiss Embassy in Cairo on a single site, the existing historical buildings in the Garden City property have to be altered and rehabilitated in order to enhance a remarkable heritage and create flexible and quality working and reception spaces. The project involves the complete rehabilitation and earthquake-proof reinforcement of the main building and one of its annexes. In order to plan and coordinate the execution of the construction works, FOBL launches a call for tender to find a General Planner, which masters the following areas of expertise:BCC 291 Architect (team leader, general project management),BCC 292 Civil Engineer (structural reinforcement and anti-seismic measures),BCC 293 Electrical engineer,BCC 294 HVAC engineer,BCC 295 Sanitary engineer.

title: (b18027) The FOBL is looking for a general planning team for the complete rehabilitation and earthquake-proof reinforcement of the main building and its annexes on the Garden City site for the Swiss Embassy in Cairo.

street: Fellerstrasse 21

Ehrenbold and Schudel Ehrenbold

street: Lerberstrasse 31


title: Waldweg Salpenna, 2. Sektion

description: Baumeisterarbeiten Waldweg 1297 m; Drehschlagbohrungen 180mm 175m: Drehschlagborungen 90mm 330m; Injektionsbohrpfähle senkrecht 290m; Injektionsdübel schräg 420m; Ausfachungen mit Larssen 20'000kg; Aufreissen, Aufbrechen und Zementstabilisierung 5'600m2; Aushub für Kunstbauten 1'250m3; Abtrag/Auftrag maschinell 1'650m3; Felsabtrag 3'800m3; Blocksteinmauern 1'300m3; Planiematerial 315m3; Sickerrohre 325m


description: Vermögenshaftpflicht-Versicherung für die Notariatspersonen im Kanton Graubünden

title: Vermögenshaftpflicht-Versicherung Notare

Finanzverwaltung Graubünden

street: Steinbruchstrasse 18


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

description:
Ausgangslage: Das durch die Erziehungsdirektion (ERZ) genutzte und als schützenswert eingestufte Verwaltungsgebäude an der Sulgeneckstrasse 70/70a in Bern ist baulich in einem schlechten Zustand und weist erhebliche energetische und technische Mängel auf. Erdbebensicherheit, Brandschutz etc. entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften und Normen. Raumeinteilung und -gestaltung sowie die überdurchschnittlich grosszügigen Verkehrsflächen (Gänge, Treppen) erfüllen die Anforderungen an ein flexibel nutzbares Verwaltungsgebäude nicht.
                  Leistungen Generalplaner: Der Beauftragte erbringt sämtliche Planungsleistungen der SIA-Phase 3-5 zu BKP 291, 292, 293, 294, 295 und 298 gemäss Ordnungen SIA 102, 103 und 108 Ausgaben 2014, resp. Norm SIA 112/2014, für die Projektierung und Realisierung der Gesamtin-standsetzung des Verwaltungsgebäudes an der Sulgeneckstrasse 70/70a in Bern.

title: Generalplaner für Planungsleistungen für die Projektierung und Realisierung der Gesamtinstandsetzung des Verwaltungsgebäudes an der Sulgeneckstrasse 70/70a in Bern.

description:
Ausgangslage: Das durch die Erziehungsdirektion (ERZ) genutzte und als schützenswert eingestufte Verwaltungsgebäude an der Sulgeneckstrasse 70/70a in Bern ist baulich in einem schlechten Zustand und weist erhebliche energetische und technische Mängel auf. Erdbebensicherheit, Brandschutz etc. entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften und Normen. Raumeinteilung und -gestaltung sowie die überdurchschnittlich großzügigen Verkehrsflächen (Gänge, Treppen) erfüllen die Anforderungen an ein flexibel nutzbares Verwaltungsgebäude nicht.
               Leistungen Generalplaner: Der Beauftragte erbringt sämtliche Planungsleistungen der SIA-Phase 3-5 zu BKP 291, 292, 293, 294, 295 und 298 gemäss Ordnungen SIA 102, 103 und 108 Ausgaben 2014, resp. Norm SIA 112/2014, für die Projektierung und Realisierung der Gesamtin-standsetzung des Verwaltungsgebäudes an der Sulgeneckstrasse 70/70a in Bern.

street: Reiterstrasse 11

Itten+Brechbühl AG

street: Nordring 4A