name: Einwohnergemeinde Burgdorf vertreten durch die Baudirektion Burgdorf

title: Burgdorf, Sanierung Willestrasse

description: Hauptmengen Strassenbau Abbruch Beläge: 2740 m2 Fundationsschichtersatz: 1380 m3 Abschlüsse versetzen: 695 m‘ Beläge: 875 t Kanalisationsaushub: 100 m3 Rohr PP SN 10 DN 160: 145 m Schlammsammler T = 2m: 9 Stk. Ausbesserungsmassnahmen Brückenplatte Dichtungsbahnen aufbringen Horizontale Fläche: 175 m2 Vertikale Fläche: 35 m2 Elektro Abbruch Beläge: 190 m2 Grabenaushub: 120 m3 Ortbetonschacht: 1 Stk. Spülbohrung DN 200:45 m für 1 x DN 120 1 x DN 60 Beläge: 35 t Gas- und Wasserversorgung Abbruch Beläge: 330 m2 Grabenaushub: 440 m3 Spülbohrung DN 160: 45 m Spülbohrung DN 150: 45 m Beläge: 30 t

eligibilityCriteria: Einhalten der ortsüblichen und branchenüblichen Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt.


name: ETH Zürich Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften

documentType: awardNotice

scheme: CPV

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: goods

street: Schmelzbergstrasse 9, LFO

countryName: CH

Thermo Fisher Scientific (Schweiz) AG

street: Neuhofstrasse 11

initiationType: tender


description: BKP 214 Montagebau in Holz.

title: BKP 214 Montagebau in Holz

documentType: tenderNotice

description: BKP 214 Montagebau in Holz.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

Raum, Bau und Umwelt

street: Domplatz 8


description: Sportbodenbelag mischelastisch in Dreifachsporthalle, in Geräteraum und Sprintkorridor. Total 1 815 m2.

title: Neubau Sporthalle Ried Landquart / BKP 281.2 Sportboden mischelastisch

Gemeinde Landquart

street: Rathaus, Postfach 15


currency: CHF

title: ÜMA Netzwerk N13/N28 Erneuerung Videocodecs und Videomanagementsystem

description: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Videoencodern-/decodern sowie von einem Videomanagementsystem. Menge Video-Encoder für ca. 270 analoge Kameras in ca. 17 Tunnelobjekten Video-Decoder für 6 Überwachungszentralen (Total ca. 50 - 60 Videosenken) 1 Videomanagementsystem mit Schnittstelle zum Leitsystem Graubünden (ÜLS). Option für weitere Tunnelobjekte: Menge Video-Encoder für ca. 70 analoge Kameras in ca. 5 Tunnelobjekten Video-Decoder für 6 Überwachungszentralen (Total ca. 15 - 20 Videosenken).

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 40
unterteilt in::
- Einmalige Kosten für Lieferung Hard- und Software 20%,:
- Einmalige Kosten für Dienstleistungen 10%,:
- Wiederkehrende Kosten für Service und Wartung 10%.:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 45
unterteilt in::
- Technische Lösung Videomanagementsystem (Struktur und Konzept) mit Anbindung an das bestehende ÜLS 15%:
- Bildqualität, Performance 20% (Testaufbau in Tunnelobjekt und Überwachungszentrale):
- Flexibilität System, offene Schnittstellen 10%.:
ZK3:ORGANISATION UND QUALITÄTSICHERUNG: 10
unterteilt in::
- Organisation, Vorgehensbeschrieb, Termine 5%:
- QM-Konzept 5%.:
ZK4: REFERENZEN INSTALLIERTER HARD- UND SOFTWARE: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: PREIS: 40
unterteilt in::
- Einmalige Kosten für Lieferung Hard- und Software 20%,:
- Einmalige Kosten für Dienstleistungen 10%,:
- Wiederkehrende Kosten für Service und Wartung 10%.:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 45
unterteilt in::
- Technische Lösung Videomanagementsystem (Struktur und Konzept) mit Anbindung an das bestehende ÜLS 15%:
- Bildqualität, Performance 20% (Testaufbau in Tunnelobjekt und Überwachungszentrale):
- Flexibilität System, offene Schnittstellen 10%.:
ZK3:ORGANISATION UND QUALITÄTSICHERUNG: 10
unterteilt in::
- Organisation, Vorgehensbeschrieb, Termine 5%:
- QM-Konzept 5%.:
ZK4: REFERENZEN INSTALLIERTER HARD- UND SOFTWARE: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet).:
Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet.:
Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
PUNKTEBERECHNUNG: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Cofely AG, Zweigniederlassung St. Gallen

name: Kanton St. Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten Haus 10 und Trafostation:Baustelleneinrichtung, Ortbetonbau, Maurerarbeiten, Spezielle Dichtungen und Dämmungen, Lager-/Fahrbahnübergänge, Vorgefertigte Elemente aus Beton.

description: BKP 231 MS Hauptverteilung Haus 10 und Trafostation: Mittelspannungszellen: Einspeisung, Messung, Netzkupplung, MS-Ring, Trennung zu NEA, Trafo NEA, Steigfeld.

description: BKP 231.01 Transformatoren, Netzkabel Haus 10 und Trafostation:Liefern, Einbringen und Bestücken von Verteiltransformatoren.

description: BKP 231.20 Netzersatzanlage Haus 10:Komplettes Notstromaggregat, Anlagekühlung mit Zu- und Fortluftanlage, Abgasanlage mit Partikelfilter, Brennstoffversorgungen, Aggregate- und Notstromsteuerung.

description: BKP 232 Starkstrominstallationen Haus 10 und Trafostation:Zuleitungen, Erdungen, Installationssysteme, Haupt-/Steigleitungen, Lichtinstallationen, HLKS-Installationen, Schwachstrominstallationen, Provisorien.

description: BKP 242/243/246 Wärme- und Kälteanlagen Haus 10:Wärmehauptverteilung, Wärmeabgabe, Kälteerzeugung, Kältehauptverteilung, Kälteabgabe.

description: BKP 245 Lüftung Haus 10: Geräte, Kanäle und Rohre, Apparate und Armaturen, inkl. Lieferung, Transport und Montage.

title: Kantonsspital St. Gallen Neubau Haus 07A mit Tiefgarage, Haus 07B, Haus 10 und Ostschweizer Kinderspital.

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten Haus 10 und Trafostation;BKP 231 MS Hauptverteilung Haus 10 und Trafostation;BKP 231.01 Transformatoren, Netzkabel Haus 10 und Trafostation;BKP 231.20 Netzersatzanlage Haus 10;BKP 232 Starkstrominstallationen Haus 10 und Trafostation;BKP 242/243/246 Wärme- und Kälteanlagen Haus 10;BKP 245 Lüftung Haus 10.

street: Lämmlisbrunnenstrasse 54

Feldmann Bau AG Bilten

street: Speerstraße 1

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstraße 40

Arnold AG

street: Undermülistraße 25

Avesco AG

street: Hasenmattstr. 2

Huber und Monsch AG

street: Walenbüchelstraße 11

E3 HLK AG

street: Schoretshuebstraße 26

street: Fürstenlandstraße 109


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: MEG - 1168TI - Carrelages

description: Travaux de carrelages- CFC 281.6. Estimation CHF 101'439,80 HT.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

title: EP Interlaken West - Interlaken Ost, BSA, Los EH4 Signalisation

description: Die BSA des Rugentunnels, der Lütschine-Unterführung sowie der technischen Räumlichkeiten sind technisch überholt und müssen gemäss den heutigen Sicherheitsanforderungen ersetzt werden. Nachfolgende Gewerke werden gemäss heutigem Stand der Technik mit vorliegender Submission erneuert. - Installation der zentralen Einrichtung (Steuerung) - Installation der statischen Signalisation - Installation des VM-Systems - Installation der Verkehrserfassung - Installation der Sicherheitseinrichtung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsverständnis;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 9
- Bauprogramm und Bauablauf;: 9
- Gliederung und Darstellung Qualität der Ausrüstung und Ausführung;: 2
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Baustellenorganisation;: 13
- Gliederung und Darstellung Organisation;: 2
ZK4: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsverständnis;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 9
- Bauprogramm und Bauablauf;: 9
- Gliederung und Darstellung Qualität der Ausrüstung und Ausführung;: 2
ZK3: ORGANISATION;: 15
unterteilt in::
- Baustellenorganisation;: 13
- Gliederung und Darstellung Organisation;: 2
ZK4: QUALITÄTSMANAGEMENT-KONZEPT;: 5
unterteilt in::
- Einhaltung Qualität;: 2
- Einhaltung Termine;: 2
- Einhaltung Kosten;: 1
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Ersatz Wasserleitung und Strassensanierung Haslikehrweg Heimberg

description: Grabarbeiten für Wasserleitung und Erneuerung Beläge auf einer Länge von 550 m mit Unterquerung BLS. Umfang Wasserversorgung: Grabenaushub 1400 m3, Rohrumhüllung 350 m3, Belag 200 t. Umfang Strassensanierung: Randabschlüsse 200 m, Planie 3'500 m2, Belag 700 t.

eligibilityCriteria: Schriftliche Anmeldung für den Bezug der Submissionsunterlagen bis Mittwoch, 06. Mai 2009 (A-Post) unter Beilage eines adressierten und mit Fr. 5.00 frankierten Briefumschlags C4, bei der Stämpfli + Zbinden GmbH, Zelglistrasse 10, Postfach 57, 3608 Thun.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität (Referenzen, fachliche Qualifikation): 15
Infrastruktur (Organisation, Schlüsselpersonal): 15
Preis: 70
Qualität (Referenzen, fachliche Qualifikation): 15
Infrastruktur (Organisation, Schlüsselpersonal): 15


name: Zweckverband für Kehrichtbeseitigung (ZKL), Im Fennen 1a, 8867 Niederurnen

title: Fernwärme am Linthli Süd

description: Die KVA Linth realisiert die Weiterführung der Fernwärmeleitung Am Linthli, Teil Süd für die Erschliessung des Gebiets am LInthli sowie für die Realisierung der geplanten Ringleitung Näfels über eine Länge von 330 m. Parallel zur Fernwärmeleitung werden weitere Werkleitungen (Wasserleitung, EW-Kabelrohrblock, AXPO-Kabelrohrblock) ausgeführt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth,à l'attention de Spichtig Adalbert, Mythenstrasse 2, 6410 Goldau, Suisse

title: Neubau Alterszentrum Chriesigarten Arth

description: Neubau Alterszentrum Chriesigarten in Massivebauweise. Ausführung ab Frühjahr 2014

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office des bâtiments - Direction des rénovations et transformations,selon dossier d'appel d'offres, 1211 Genève 8, Suisse

title: SARA T2 - Création d'un centre de rétention administratif à l'aéroport

description: Mandat d'architecte - création d'une infrastructure de rétention administrative de très courte durée permettant l'activité de rapatriement.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Thiébaud + Perritaz SA,route de Pré-Marais20, 1233 Bernex, Suisse

name: Etat de Genève - Département des Infrastructures

title: Plan Lumière - ECG Henry-Dunant - CFC 240 - Ventilation

description: Dépose et repose de nouveaux diffuseurs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Thun / Amt für Stadtliegenschaften / Baumanagement, à l'attention de Georg Müller,Industriestrasse 2, 3602 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 83 91, E-mail:

title: Fachplanerausschreibung BKP 294 HLKK-Ingenieur / OS Strättligen

description: Oberstufenschule Strättligen in Thun, Erweiterung und Sanierung Fachplanung HLKK

eligibilityCriteria: Dem Angebot sind alle in den Ausschreibungsunterlagen erwähnte Unterlagen, samt Nachweisen, beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomiziel zu bezeichnen. Zustellung und damit Mitteilungen an Anbieter die kein Zustelldomiziel bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.


title: 726.23 Lunden Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Beton 200m3; Aushub 400m3; Belag 450t; Entwässerungsleitungen 150m;


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

description: T01 Basisstufe: Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Holz-Metall inkl. windstabile Markisen.

title: Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee, Klosterweg. Neubau Mehrzweckhalle und Basisstufe, Instandsetzung der Altbauten

street: Reiterstrasse 11


description: Umbau Anbau Schulanlage HofmattSanierung und Erweiterung Hofmatt 2 und Hofmatt 1.Ausführung in Etappe, bis Sommer 2020

title: Sanierung und Erweiterung, Schulanlage Hofmatt, Meggen

Schärli Architekten AG

street: Fluhmattweg 6


name: Christian Bonaldi SA,Chemin de la Pallanterie11, 1252 Meinier, Suisse

name: Pool Ailes - Bureau GAU - Groupe Architectes Uni - Brunn + Butty architectes,selon le dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS CFC 273.3 Menuiseries diverses Philosophes

description: Transformation et rénovation des bâtiments UNI-BASTIONS, "Bâtiment Central" dans le parc des Bastions, "Bâtiment Jura" (ancien Museum d'Histoire naturelle), "Bâtiment Philosophes" (ancienne école de chimie) situé au bd des Philosophes. Ces constructions sont destinées à regrouper les locaux de la Faculté des Lettres et Théologie ainsi que les bibliothèques des divers départements

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: ARA 2030, Ausbau ARA Niederglatt, Beckeneinstiege mit Abdeckungen

description: Schachtabdeckungen 25 Stk Sicherheitssteigleitern 15 Stk Montageöffnungen 2 Stk Regenbeckeneinstieg 1 Stk

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Die im Dokument "Beilagen zur Submission" aufgeführten Dokumente sind bei der Ingenieurbüro Gujer AG zu beziehen. Sämtliche anderen Dokumente sind über SIMAP verfügbar


title: Sanierung "Museum für Gestaltung", Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zürich

description: Sanfte Renovation resp. Umbau des ganzen Museums Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. - 3. Obergeschosse, Dachgeschoss Arbeiten: - Klimaanlage (Ausstellung mit Climate Technology ehem. bekannt unter Bauer-System) - Lüftungsanlage (Küche) - Sturmlüftung (Kälteanlage) - WC-Abluftanlage (WC 2. OG) - Demontage bestehende Anlage (Kanalnetz) - Anpassungsarbeiten an bestehenden Anlagen (Kanalnetz) - Montage Kanalnetz Werkstatt


title: 745.00 Versamertobel Baumeisterarbeiten

description: AC T 22 260 t; AC T 16 190 t; Anker ungespannt 400 St; Spritzbeton 1'400 m2; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'070 m3; Gemischtmauerwerk 1'350 m2; Anker gespannt 40 St


title: System zur dichten Erfassung von Oberflächen

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Deutsche Bahn AG Beschaffung Infrastruktur FE.EI-SW-A

description: Bauüberwachung Verkehrsanlagen/ KIB

description: Bauüberwachung LST/ E-Technik

description: Bauüberwachung Umwelttechnik

title: Ern. EÜ Erlengasse Thayngen (Schweiz) Bauüberwachung

documentType: cancellationDetails

eligibilityCriteria: Alle geforderten Erklärungen/ Nachweise sind vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o.g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht. Alle unter III.7) bis III.9) geforderten Erklärungen/ Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot vorzulegen. Rückfragen zum Wettbewerb richten Sie bitte ausschließlich an: christian.volenter@deutschebahn.com. Alle relevanten Vergabeunterlagen können auf Verlagen zur Verfügung gestellt werden.


description: Installations électriques

title: Construction d'un groupe scolaire à Lancy Pont-Rouge

description: Installations électriques

Ville de Lancy

street: Route du Grand-Lancy 41


description: Le secrétariat apporte un soutien au président et aux membres du groupe de travail pour toutes les questions administratives ainsi que pour les tâches dans les domaines scientifiques/techniques.Il procède à des analyses techniques sur mandat du président du groupe de travail, lance et assure le suivi de projets de recherche, effectue des contrôles de qualité dans les rapports de recherche et réalise des travaux administratifs et de coordination.

description: Secrétariat du groupe de travail Mobilité 4.0 (lot 3) — le secrétariat effectue des tâches scientifiques et administratives pour le compte du groupe de travail Mobilité 4.0.

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Mühlestrasse 2

BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG

street: Steinenberg 5


title: SBB Bahnhof Luzern - Ersatz von 10 Verkehrs- und Innenfahrtreppen

description: Zehn Verkehrs- und Innenfahrtreppen sollen komplett ersetzt und dem heutigen Stand der Technik und Sicherheitsvorschriften entsprechen.

eligibilityCriteria: Allemand


title: Commune d'Ependes FR - Réaménagements de chemins publics et privés - Etape 2

description: - Mise au gabarit routier - Réfection et pose de revêtements - Assainissement de canalisations

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Verkehrsbauten

title: Erneuerung Neubadstrasse in Basel Baumeisterarbeiten Abschnitt Neuwilerplatz bis Kantonsgrenze

description: Hauptmassen: Aushub: 2'200m3 Spriessung: 2'500m2 Lieferung Kiessand: 2'200m3 Belag: 1'500t Schalung: 500m2 Bewehrung: 4t Beton: 200m3

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (Währung: CHF): 100
Angebotspreis (Währung: CHF): 100


description: Projektbeschrieb: Auf dem Werkhofareal wird ein neues Feuerwehrgebäude (W22) erstellt. Das Gebäude hat ein Untergeschoss und 2 Obergeschosse. Im Erdgeschoss befinden sich die Fahrzeughalle welche sich über 2 Geschosse erstreckt. Die Grundfläche beträgt ca. 2 300 Quadratmeter.Gewerk: Im Erdgeschossbereich auf beiden Längsseiten wird eine Pfostenriegelfassade inkl. allen Toren ausgeführt, welche über 2 Stockwerke (G0, G1) geht.

title: Neubau W22 Brandwache BKP 221.7 Pfostenriegelfassade

Flughafen Zürich AG

street: Postfach


title: Sanierung Lindenstrasse Ost

description: Baumeisterarbeiten für Druckwasserleitung: L = 200 m Baumeisterarbeiten für Kanalisation: L = 65 m Strassenbau: ACT 185 t

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Referenzen: 10
Qualifikation / Schlüsselpersonal: 10
Eingeführtes Qualitätsmanagement - System: 10
Preis: 70
Referenzen: 10
Qualifikation / Schlüsselpersonal: 10
Eingeführtes Qualitätsmanagement - System: 10


description:
Unter- und Oberbauerneuerung
                  Erneuerung Gleisentwässerung und Bankettsicherungen
                  Kabelkanalisation
                  Sohlenabsenkung zweier Tunnels
                  Instandstellung Kunstbauten

title: Cluster Obertoggenburg 2019 Bauarbeiten FbE Ebnat-Kappel – Krummenau inkl. Ingenieurbauwerke

Schweizerische Südostbahn AG

street: Bahnhofplatz 3


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung,à l'attention de Patrick Seitler, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 412 23 33, Fax: 044 270 91 93, E-mail:

title: Witikonerstrasse, Berghaldenstrasse bis Stadtgrenze

description: Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführungsprojekt, Bauleitung Honorarsumme: ca. 0,65 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau sowie Brückenbau


name: BERNMOBIL Städtische Verkehrsbetriebe Bern

description:
Bernmobil beabsichtigt die Beschaffung von einem Zwei-Wege Motorturmwagen für die Intervention und den Unterhalt von Tram- und Trolleybus-Fahrleitungen.
An Anbieter und Fahrzeug werden folgende Hauptanforderungen gestellt:
—Zwei-Wege Fahrzeug: mit einem maximalen Gesamtgewicht von 18 t für den Transport von bis zu 4 Personen und eine Zuladung von 1,5 t;
—Aufbau als Turmwagen: mit isolierter Scherenhebebühne (360° endlos, vertikal 11 m, horizontal 3,8 m, ohne Abstützung), diverse Werkzeug und Materialschränken, sowie Interventions- und Arbeitsbeleuchtung;
—Einsatzgebiete: Störungsbehebung, Instandhaltungsarbeiten, Mess- und Kontrollfahrten, Messen von Seiten- und Höhenlage des Fahrdrahts gegenüber Gleisachse, Zustandsbeurteilung, Erneuerungsarbeiten, Fahrdrahtersatz, Montage Querspanner, Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung und Ausholzen;
—Auslegung: für durchschnittlich 2 h Betrieb an 300 Tagen pro Jahr über eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren;
—Schieneneinsatz: auf dem gesamten Bernmobil-Netz (Spurbreite 1000 mm, Radprofil IFB-BM-2009-12c1, minimaler Kurvenradius 20 m, maximale Steigung 70‰);
—Straßeneinsatz: 2-achsiger Lastwagen;
—Zulassung: Als Dienstfahrzeug für den Schienenbetrieb gemäß BAV, „Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge“ und durchgeführte Straßenzulassung als Arbeitsfahrzeug (blaues Kontrollschild);
—Instandhaltung / Reparatur: Unterhalt (exklusiv Parkdienste) des Fahrzeugs inklusive Auf-bauten bei einer zugewiesenen Servicestelle im Kanton Bern für die ersten 10 Betriebsjahre, Intervention im Störungsfall zu Bürozeiten innerhalb 3 h.

title: Beschaffung Zwei-Wege Motorturmwagen.

description:
Bernmobil beabsichtigt die Beschaffung von einem Zwei-Wege Motorturmwagen für die Intervention und den Unterhalt von Tram- und Trolleybus-Fahrleitungen.
An Anbieter und Fahrzeug werden folgende Hauptanforderungen gestellt:
—Zwei-Wege Fahrzeug: mit einem maximalen Gesamtgewicht von 18 t für den Transport von bis zu 4 Personen und eine Zuladung von 1,5 t;
—Aufbau als Turmwagen: mit isolierter Scherenhebebühne (360° endlos, vertikal 11 m, horizontal 3,8 m, ohne Abstützung), diverse Werkzeug und Materialschränken, sowie Interventions- und Arbeitsbeleuchtung;
—Einsatzgebiete: Störungsbehebung, Instandhaltungsarbeiten, Mess- und Kontrollfahrten, Messen von Seiten- und Höhenlage des Fahrdrahts gegenüber Gleisachse, Zustandsbeurteilung, Erneuerungsarbeiten, Fahrdrahtersatz, Montage Querspanner, Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung und Ausholzen;
—Auslegung: für durchschnittlich 2 h Betrieb an 300 Tagen pro Jahr über eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren;
—Schieneneinsatz: auf dem gesamten Bernmobil-Netz (Spurbreite 1 000 mm, Radprofil IFB-BM-2009-12c1, minimaler Kurvenradius 20 m, maximale Steigung 70‰);
—Straßeneinsatz: 2-achsiger Lastwagen;
—Zulassung: Als Dienstfahrzeug für den Schienenbetrieb gemäß BAV, „Richtlinie Zulassung Eisenbahnfahrzeuge“ und durchgeführte Straßenzulassung als Arbeitsfahrzeug (blaues Kontrollschild);
—Instandhaltung / Reparatur: Unterhalt (exklusiv Parkdienste) des Fahrzeugs inklusive Auf-bauten bei einer zugewiesenen Servicestelle im Kanton Bern für die ersten 10 Betriebsjahre, Intervention im Störungsfall zu Bürozeiten innerhalb 3 h.

street: Eigerplatz 3


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien,à l'attention de Sekretariat, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: ZHB Luzern, Sanierung u. Umbau, Montagebau

description: Montagebau in Holz, Deckungen Steildächer214

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Einwohnergemeinde Mellingen Grosse Kirchgasse 23

title: BKP 244.0_Lüftungsanlagen, Erweiterung Schulanlage Bahnhofstrasse Mellingen

description: Neubau Schulhauserweiterung Gemeinde Mellingen mit Doppelturnhalle, Klassenzimmern und Musikraum. Anzahl Geschosse: 4.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Waaghof, Untersuchungsgefängnis - Sanierung Lüftungsanlage, BKP 244 Lüftungsanlage

description: Im 1995 in Betrieb gegangenen Untersuchungsgefängnis des Kantons Basel-Stadt, wird die bestehende Lüftungsanlage durch eine Neuanlage ersetzt. Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung, die Installation und Inbetriebnahme einer neuen Lüftungsanlage. Die Anlage besteht aus gesamthaft fünf Monoblöcken, welche auf den Dachflächen positioniert werden, den Zuleitungen in die 17 Insassenstationen, sowie die Zuleitungen und Verteilung in den einzelnen Räumen. Neben der Komplexität der Integration der Lüftungsanlage in die bestehende Gebäudestruktur, stellen die hohen Sicherheitsanforderungen des Gefängnisses besondere Bedingungen an die ausführende Unternehmung.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Verschwiegenheitspflicht ATB 4: Einsatz und Strafregisterüberprüfung Schlüsselperson

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzauftrag Anbieter: 20
Referenzauftrag Schlüsselperson: 20


name: Baubereich 1,à l'attention de Michael Zürcher, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 28 87, Fax: 043 259 51 77, E-mail:

title: Generalplaner für Umbau Bürogebäude Ausstellungsstrasse 80/88, 8005 Zürich

description: Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt (HBA), veranstaltet im Auftrag des Immobilienamtes eine Submission für die Vergabe der General-planerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für den Umbau der Bürogebäude Ausstellungsstrasse 80 und Ausstellungsstrasse 88 in 8005 Zürich. Gesucht wird ein Team (Generalplaner mit Subplanern) mit Anbietenden von Planerleistungen in den Bereichen Architektur (Federführung), Baumanagement, Statik und Gebäudetechnik sowie Bauphysik und Akustik. Erfahrung mit Umbauten und Instandsetzungsmassnahmen sowie mit der Erarbeitung und Umsetzung von innovativen Arbeits- und Bürokonzepten sind Voraussetzung. Das Generalplanerteam soll die Projektierung mit einer hohen architektonischen, bautechnischen, gebäudetechnischen und organisatorischen Kompetenz durchführen und die Ausführung des Bauvorhabens kosten- und qualitätsbewusst sowie termingerecht unter teilweise laufendem Betrieb realisieren.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Kanton St. Gallen Departement des Innern, Generalsekretariat Projekt Gever

title: Evaluation GEVER-System Kanton St. Gallen.

description: Die vorliegende Ausschreibung hat die Bestimmung des gemeinsamen, einheitlichen GEVER-Systems (Produkt) für die Zentralverwaltung des Kantons St. Gallen zum Ziel. Dieses soll modern und benutzerfreundlich sein, auf Offenheit und Standards basieren, plattformunabhängig als Browserlösung konzipiert und in Wartung und Betrieb günstig sein. Die Ausbreitung des GEVER-Systems auf die gesamte Zentralverwaltung ist im Anschluss an die Pilotphase noch detailliert zu planen. Zusätzlich zu dieser Produktevaluation wird ein Implementierungspartner gesucht (Parametrisierung/Konfiguration der einzelnen Mandanten, zentraler applikatorischer Support/Betrieb), der das GEVER-System wartet und in Zusammenarbeit mit dem Kanton St. Gallen weiterentwickelt.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Erfüllungsgrad der Anforderungen:
Beurteilung Lösungskonzept:
Präsentation:

street: Regierungsgebäude

4teamwork AG

street: Engehaldenstraße 53


name: Office du génie civil du canton de Schwyz,Case postale 1251, 6431 Schwyz, Suisse, E-mail:

description: E-Kommunalfahrzeuge Typ A3 ohne Knicklenkung, Breite 1250 mm - 1400 mm, mind. 80 Kwh, 4x4, max. 45 km/h (mit Schneepflug & Aufbausalzstreuer)

description: Kommunalfahrzeuge Typ A2 ohne Knicklenkung, Breite 1250 mm - 1400 mm, min. >150 PS, 4x4, max. 45 km/h (mit Schneepflug, Aufbausalzstreuer, Schneefrässchleuder)

description: Kommunalfahrzeuge Typ A1 ohne Knicklenkung, Breite 1250 mm - 1400 mm, min. > 105 PS, 4x4, max. 45 km/h (Schneepflug, Aufbausalzstreuer, Schneefrässchleuder)

title: Kommunalfahrzeuge 2023 - 2027

description: Lieferung: 15 Stk. Kommunalfahrzeuge 15 Stk. Schneepflüge 13 Stk. Aufbausalzstreuer 13 Stk. Schneefrässchleuder 3 Stk. E-Kommunalfahrzeuge 3 Stk. Schneepflug 3 Stk. Aufbausalzstreuer elektrisch

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualität / Erfahrung / Refrenzen / Service: 30
Termin: 10
Einhaltung technischer Angaben und Voraussetzungen: 10


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - réception

title: Palais de justice pénale "Bat GMVPJP" - CFC 25 travaux de sanitaire.

description: Restructuration d'un bâtiment faisant parti du Palais de justice pénale protégé par le service des monuments et sites.CFC 25 travaux de sanitaire.Réalisation et modification du réseau sanitaire.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: cf dossier d'appel d'offre K2


name: Alpiq InTec Suisse SA,Route des Flumeaux45, 1008 Prilly, Suisse

name: RWB Hydroconcept Sàrl,Route de Lausanne 17, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse

title: CFC 247 Mesure-commande-régulation (MCR) centrale thermique et sous-stations de chauffage

description: Le marché concerne la fabrication, la programmation et la mise en service de tableaux de commande pour une centrale de chauffe ainsi que 14 sous-stations de chauffage à distance. Centrale de chauffe : Centrale de chauffe d’une puissance total de 4'000 kW équipé de 2 chaudières à bois, d’une chaudière à gaz ainsi que d’une installation solaire thermique de 160m2. La gestion doit être faite selon le descriptif MCR joint. L’installation au bois possède sa propre armoire de régulation. Sous-station : Les sous-stations sont à gérer selon le descriptif MCR joint. Certaines sous-station ne comportent que des groupes de chauffage, d’autres servent également à produire de l’ECS, parfois de manière direct. La puissance des sous-stations est comprise entre 20 et 1'000 kW. Supervision : Une supervision permettant un contrôle à distance de la centrale de chauffe ainsi que des sous-stations sera installée en centrale. Celle-ci permettra aussi un relevé automatique de tous les compteurs.

eligibilityCriteria: Voir annexe K2


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Le passage à faune SG07 «Trübbach-Wartau» devant subir la rénovation est situé aux alentours de Cholau (commune de Wartau). Il revêt une importance supra-régionale. Cette zone est située entre Sevelen/Weite du côté suisse et Triesen/Balzers du côté de la Principauté du Liechtenstein. La route nationale N13 traverse le passage à faune et l’interrompt largement. La construction d’un passage supérieur sur la N13 spécifique aux animaux sauvages permettra de restaurer la perméabilité pour les gros mammifères (et améliorera la situation pour les petits animaux).L’application de la méthode BIM dans le cadre de ce projet doit étayer son introduction au sein de l’OFROU (projet pilote).Le mandataire spécialisé Géologie est responsable de l’échange avec les autres mandataires et prestataires et constitue l’interface et l’interlocuteur pour tous les thèmes environnementaux.Plus d'information voir ch. 4.5).

description: 190056 Projeteur spécialisé géologie pour le projet N13/28 Passage à faune de Trübbach-Wartau SG07 nouvelle construction (projet pilote BIM).

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Jäckli Geologie AG

street: Albulastrasse 55


description: Gesucht wird ein ITSM Tool sowie ein Tool-Implementierungspartner, welcher das ITSM Projekt des USZ bei der Weiterentwicklung des IT Service Management Systems und der Einführung eines zukunftsweisenden Service Management Tools in der Rolle eines Teilprojektleiters unterstützt und vorantreibt.Durch den Vertragspartner soll die Planung und Beratung des USZ bei Ausbaumassnahmen des Tools erfolgen. Vertragsbeginn ist nach Rechtskraft des Zuschlags in der Submission. Der Rahmenvertrag soll eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren haben, während welcher projektspezifisch bestimmte Leistungen abgerufen werden können (jedoch ohne Bezugspflicht seitens des USZ), mit der zweimaligen Option auf Verlängerung um jeweils 1 Jahr. Der Partner soll auch hierfür neben preislich attraktiven Angeboten insbesondere auch mit seiner Leistungsfähigkeit dem besonderen Sicherheitsbedürfnis des USZ gerecht werden.

title: ITSM – IT Service Management Tool inkl. Implementierung

UniversitätsSpital Zürich

street: Zürcherstrasse 123

Prozessfux AG

street: Prime Center 1 / Postfach 2418 1


name: Politische Gemeinde Grabs Hochbau / Bauverwaltung

title: BKP 211 Baumeister

description: Bei dem Neubau handelt sich um einen Ersatzbau des Pflege- / Altersheims Stütlihus in Grabs St.Gallen. Der Neubau umfasst ein Untergeschoss und vier Geschosse über Terrain. Im EG befinden sich nebst einem Mehrzweckraum und Aufenthaltsräumen, zwei Ferienzimmer, eine Eventküche, sowie ein gemeinsamer Essbereich und ein Pflegebad. Die Obergeschosse dienen ausschliesslich zur Unterkunft der Bewohner. Im Untergeschoss befindet sich neben der Haustechnik, Keller- / Lagerräume, ein Schutzraum, ein Fitnessraum und eine Garderobe für das Personal. Minergie P-ECO-Standard


name: Groupement Holinger SA / Hunziker Betatech SA

name: Direction générale de l'environnement industriel, urbain et rural (DIREV)

description: Plan régional d’évacuation des eaux (PREE) de la Chamberonne.Appel d’offres pour le module 4 «Réseaux d’assainissement urbain».

title: Plan régional d’évacuation des eaux (PREE) de la Chamberonne. Appel d’offres pour le module 4 «Réseaux d’assainissement urbain»

street: Chemin des Boveresses 155

street: Route de la Pierre 22


title: BAV 22395 Wohnsiedlung Bullingerhof (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Gesamtinstandsetzung BKP 117 Schadstoffsanierung


name: UNIT Architekten AG (mit Caretta Weidmann AG

title: Umbau Bürogebäude Ausstellungsstrasse 80/88 Zürich


name: Commune d'Echichens, à l'attention de Monsieur Giuseppe Biancaniello,Route du Village 16, 1112 Echichens, Suisse, E-mail:

title: Construction d'un bâtiment de voirie sur le site de Colombier

description: Réalisation complète d'un bâtiment de voirie d'environ 460m2

eligibilityCriteria: VOIR - APTITUDE / COMPETENCES REQUISES


name: AWEL/Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe

title: Mobile Sonderabfallsammlungen


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Altwinkelnstrasse

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 765 - Belagsaufbruch: m2 1'580 - Ausbauasphalt: t 525 - Dammschüttung: t 155 - Planum: m2 2'000 - Kiessand: t 1'800 - SN 8 komb.: m 330 - Beläge: t 482 - Grabenaushub: m3 110 - Betonstützmauern: m1 10

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


description:
Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestraße 25, 5033 Buchs
BKP 421 Gärtnerarbeiten.

title: Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestraße 25, 5033 Buchs.

Hauri Baumanagement AG

street: Distelbergstraße 22


title: BKP 463 Oberbau (Strassen und Plätze)

description: Strassen und Plätze für die Neubauten der Zentrumsgestaltung „Dreiklang“ Steinhausen. Abbruch und Entsorgung bestehender Beläge und Kofferungen. Neubau von Kofferung, Asphalt- und Verbundsteinbelägen, kleine Fläche aus Gussasphalt. Oberflächenentwässerung mit Rinnen, Schächten und Rohrleitungen erstellen. Lieferung und Einbau von diversen Einbauten wie Betonelemente, Fundamente, Baumgruben, Velobügel, Abschlüsse.

eligibilityCriteria: Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen.


description: Schulhaus Wallrüti, Guggenbühlstrasse 140/142, 8408 Winterthur Ersatzneubau; BKP 225.3 PMMA Belag

description: Schulhaus Wallrüti, Guggenbühlstrasse 140/142, 8408 Winterthur Ersatzneubau; BKP 221.0 Fenster aus Holz

description: Schulhaus Wallrüti, Guggenbühlstrasse 140/142, 8408 Winterthur Ersatzneubau; BKP 224 Flachdacharbeiten

title: Schulhaus Wallrüti, Guggenbühlstrasse 140/142, 8408 Winterthur Ersatzneubau; BKP 221.0 Fenster in Holz, BKP 224 Flachdacharbeiten, BKP 225.3 PMMA Belag

description: Gemäss Pflichtenheft im Anhang.


title: Es ist vorgesehen die bestehende Telefonanlage durch ein neues, von der Architektur offenes System, auszuwechseln. Die Installationen werden so weit möglich belassen und wo nötig angepasst.


title: PZAG Sanierung Parkhaus Hohe Promenade Zürich - Baumeisterarbeiten Los 37

description: Die Hartbetonflächjen im Parkgeschoss werden neu Imprägniert. Kugelstrahlen des Hartbetons und auftragen einer Bodenimprägnierung

eligibilityCriteria: 14.01.2011 Kosten: Keine


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

title: N01/N02/N03/N05, 100003, GE8KOM-BLS, GE 8 Ersatz Komm-BLS-VM / TP1 (BLS): Lieferung, Realisierung, Montage und Inbetriebnahme von einem Betriebsleitsystem in der Gebietseinheit 8 (GE VIII) inklusive Integrationen.

street: Brühlstrasse 3

Steria Schweiz AG

street: Steinackerstraße 47


name: Transports Publics Neuchâtelois SA, à l'attention de Claude-Alain Jenni,Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, E-mail:

title: Location de service (LSE) à fin de sécurité des chantiers ferroviaires.

description: Location de personnel pour la sécurité ferroviaire selon le R RTE 20’100.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf

description: Beschaffungsgegenstand dieser Ausschreibung ist die Herstellung und Lieferung von Gusseisenteilen für die Schienenbefestigung gemäß unseren Plänen und den Ausschreibungsunterlagen.

title: Beschaffung Gussteile

street: Luggwegstrasse 65

metal 1st AG

street: Im Gugger 10


description: Gemäss allgemeine- und besonderen Bestimmungen.Umfang gemäss Leistungsverzeichniss.

title: BKP 233.1 Beleuchtung Trakt E

Amt für Hochbau

street: Klausenstrasse 2


description: Dans le cadre du projet de « Modernisation de la Broye », l’objet du présent contrat est de s’assurer par des audits sur site que les entreprises mandatées pour le génie civil et la technique ferroviaire respectent les ordonnances sur la sécurité au travail ainsi que les règles SUVA.

title: Spécialiste Santé et Sécurité au travail - Modernisation de la Broye

street: Rue de la Gare de Triage 5


title: Flurlingen, 15 Winterthurerstrasse, Chüelental bis AROVA Kurve

description: Fahrbahnlänge: 950 m Fahrbahnbreite: 7.60 - 12.50 m Trottoirlänge: 400 m Belagsaufbruch: 2100 m2 Aushub: 200 m3 Kieslieferungen: 200 m3 Randabschlüsse: 1400 m Fräsfläche: 10500 m2 Belag AC T: 700 to Belag AC B: 900 to Belag AC: 900 to Schächte: 12 St. Betoninselsteine: 350 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: Installation de production et distribution de chaleur pour la rénovation et la construction de nouveaux bâtiments du site Bon Séjour.

title: Maison des associations — site de Bon Séjour — Versoix.

IN_OUT Architecture

street: 37 rue du Stand


description: Die Brücke Aufgeständerte Schwarzwaldallee inkl. SM bei Rampen (Obj. 920) entlang der Nationalstraße N02 wurde in den 1970er Jahre in Betrieb genommen. Nach einer 40-jährigen Betriebsdauer muss das Brückenbauwerk einer gesamten Instandsetzung mit statischer Verstärkung unterzogen werden. Ein Ausbau der Kapazität ist nicht geplant. Die provisorische Verkehrsführung während den Instandsetzungsmassnahmen sowohl auf die Nationalstraßen- als auch auf die Stadtebene ist aufgrund der Lage des Brückenbauwerks ein Schlüsselproblem. Der Verkehrsfluss auf die Autobahn muss am Tag permanent gewährleistet und die Anzahl der Fahrstreifen darf nicht reduziert werden. Die Arbeiten auf der Autobahn werden deswegen ausschließlich nachts mit Spurabbau/Verkehrsüberleitung ausgeführt. Auf der Lokalstraßenebene werden die Bauarbeiten am Tag ausgeführt.

title: N02, 120065, EP OT, Erhaltungsprojekt Osttangente Basel / TP2 Kunsbauten – Los Brücke Aufgeständerte Schwarzwaldallee inkl. SM bei Rampen (Objekt 920).

Hydrojet AG

street: Güterstraße 88


name: Azienda elettrica ticinese, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso, Suisse, Téléphone: +41 (0)91 822 2711, E-mail:

title: Acquisto di carburanti per autotrazione per i distributori di Monte Carasso e Bodio 2022 – 2025. Creazione di una lista permanente di fornitori qualificati.

description: La presente gara d’appalto ha per oggetto la determinazione di una lista di fornitori abilitati a partecipare a procedure ad invito semplificate per la fornitura di carburante SP 95 e Diesel per i distributori di carburante AET di Monte Carasso e Bodio per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025.

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura selettiva


name: Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen der Burgergemeinde Bern, zu Hdn. von Andreas Stähli

description: Baumeisterarbeiten

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten

street: Bahnhofplatz 2


title: Avec la nouvelle stratégie d'entreprise 2025, la numérisation a pris une place plus importante dans la stratégie de l'USB. La base de toute numérisation est une infrastructure performante permettant de disposer des bonnes données au bon moment et au bon endroit. Par conséquent, une infrastructure de communication redondante et adaptée aux exigences croissantes attendues est élémentaire. Les réseaux de données locaux filaires et sans fil (LAN ou WLAN) constituent une partie importante de cette infrastructure de communication. L'objet du contrat est la réalisation dans la clinique 2 des installations électriques de l'infrastructure de réseau, décrites plus précisément comme des connexions LAN et WLAN, la construction des racks informatiques ainsi que leur alimentation électrique.

description: sans indications 06.09.2023

eligibilityCriteria: Siehe Unterlagen


title: Berg am Irchel, 548 Hauptstrasse, eingangs Gräslikon bis vor Kreuzung Dorfstrasse, km 6.080 - 7.850

description: Fahrbahnlänge: 1760 m Fahrbahnbreite: 6.00 - 6.20 m Trottoirlänge: 527 m Trottoirbreite: 1.50 - 2.00 m Belagsaufbruch: 7850 m2 Aushub: 2250 m3 Kieslieferungen: 4100 t Randabschlüsse: 2935 m Fräsen: 12850 m2 bituminöse Beläge: 4730 t Schächte: 38 St. Kunststoffrohre: 520 m Betonplatte: 30 m2 Schachtabdeckung: 75 St.


name: Compactus & Bruynzeel,Zürcherstrasse 350, 8500 Fraiemfeld, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: La Console (1071TI) Rayonnages mobiles


currency: EUR

name: Paul-Scherrer-Institut (PSI), Strategischer Einkauf (WTO do not open)

title: Vertical Field Neutron Scattering Magnet.

description: Superconducting magnet for neutron scattering experiments. Maximal field at least 10 Tesla (vertical), sample temperature range 1.6 to 300 K. For details see the specification document.

awardCriteriaDetails:
Compliance with the specification:
Price:
Date of delivery:

Oxford Instruments GmbH

street: Otto-von-Guericke-Ring 10

countryName: DE


title: Erschliessung Harzacher Gondiswil

description: Bauarbeiten für Strassenneubau inkl. Entwässerung und Beleuchtung, Grabarbeiten für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Volumen: - ca. 1'000 m3 Grabenaushub Ver-/Entsorgungswerke - ca. 200 m3 Aushub Fundation - ca. 290 m Rohrleitungen Abwasser - ca. 900 m2 Planum/Planien - ca. 500 m3 Fundationsschicht - ca. 270 t Belagseinbau - ca. 300 m Randabschlüsse - ca. 300 m3 Materiallieferungen Werke - ca. 800 m3 Dammschüttung

eligibilityCriteria: 26.10.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis,: 100
für Zuschlag massgebender Preis):
Angebotspreis,: 100
für Zuschlag massgebender Preis):


name: Hochbauamt des Kantons St.Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse

description: BKP 903.4 Neumöblierung Konferenzzimmer: Klapptische 30 Stück, Besucherstühle 136 Stück.

description: BKP 903.1 Neumöblierung Tischsysteme: Arbeitstische 118 Stück, Besprechungstische 15 Stück.

description: BKP 903.2 Neumöblierung Korpusse und Schränke: Korpusse 124 Stück, Rollladenschränke 111 Stück, offene Schränke 53 Stück, Flügeltürschränke 7 Stück, Registraturschränke 4 Stück

description: BKP 903.3 Neumöblierung Stühle und Garderobenständer: Funktionsdrehstühle 77 Stück, Besucherstühle 67 Stück, Garderobenständer mit Kleiderbügel 25 Stück.

title: Neu- und Umbau Verwaltungszentrum Oberer Graben, St.Gallen

description: Neu- und Umbau von Verwaltungsgebäuden für 310 Arbeitsplätze, eine Cafeteria und einer Tiefgarage mit 43 Parkplätzen. Volumen: 40‘748 m3 gemäss SIA 416.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Stadt Zürich Grün Stadt Zürich Abteilung Beschaffung,à l'attention de Markus Bauer, Beatenplatz 2, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 412 27 68, E-mail:

description: Los 2: - Leitungskies/Mischkies 0 - 16 mm Rundkorn - Spielsand - Rundkies - Betonkies - Grobkies / Geröll - Wandkies - Splitt - Brechsand - Pflästersand - Sand gewaschen

description: Los 1: - Strassenkies 0 - 25 mm - Strassenkies gebrochen 0 - 45 mm - KFN Netstaler 0 - 15 mm geschlammt - Kiessand II 0 - 100 mm

title: Kieslieferungen für Wald, Park- und Grünanlagen (ganzes Stadtgebiet)

description: Kieslieferungen für Unterhalt Flur- und Waldstrassen sowie Baumsubstrat von Grün Stadt Zürich. Lieferungen in Etappen auf jeweiligen Abruf Grundauftrag: Lieferungen für die Jahre 2021 bis 2024 mit Option auf Verlängerung um maximal 2 mal 1 Jahr.

awardCriteriaDetails: Preis:: 100


name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer, OVGA221,Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen PSI,, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: Sextupole magnets for upgrade SLS (Swiss Light Source)

description: Eight types of water cooled sextupole magnets that will be installed as part of the upgrade of the Swiss Light Source, SLS2.0, at Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerland. For details see the Requirements Specification PSI-SLS2-SS84-015 Rev.3.0.

eligibilityCriteria: Siehe 4.2

awardCriteriaDetails:
Preis: 30
Übereinstimmung mit den geforderten Spezifikationen in Kapitel 3: 40
Übereinstimmung mit den geforderten Spezifikationen in Kapitel 1, 2, 4, 5: 30

procurementMethodDetails: Open procedure


title: BAV 60723 Museum Rietberg Smaragd (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Ersatz bestehende Beleuchtung durch LED-Leichten BKP 233 Leuchten und Lampen


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description:
Instandsetzung, Fuss- und Radweg, Neubau Kreisel,
746 Stations- / Greifenseestraße.

title: Instandsetzung, Fuss- und Radweg, Neubau Kreisel, 746 Stations- / Greifenseestrasse.

description: Gemäss Leistungsbeschrieb.

street: Walcheplatz 2

FHP Bauingenieure AG

street: Sägenstraße 4


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Giovanni Tedesco,Reiterstrasse 11, 3011 Berne, Suisse, Téléphone: 031 633 34 42, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Assainissement de l’éclairage (éclairage des bureaux, assainissement sans interruption des activités)

description: simap.ch

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:


name: Marcel Schild,à l'attention de Marcel Schild, Duttweilerstrasse 1, 8005 Zürch, Suisse, Téléphone: 044 274 13 31

title: Belagsmischgut für Kleinbaustellen TAZ 2010 (mit Kurz-Inserat im Amtsblatt)

description: Bereitstellung von Belagsmischgut in verschiedenen Qualitäten, Lieferzeitraum: 01.01.2010 bis 31.12.2010, Liefervolumen: 9'900 Tonnen

eligibilityCriteria: siehe separate Ausschreibungsunterlagen


name: RAYMOND RITHNER S.A.,Pré-Bérard17, 1870 Monthey, Suisse

name: B+C Ingénieurs SA, à l'attention de Frédéric Guex,Place du Marché 6, 1860 Aigle, Suisse, E-mail:

title: Hameau de Frenières - Mise en séparatif et réfection conduite EP

description: Travaux de génie civil pour la mise en séparatif du système d'évacuation des eaux et la réfection partielle du réseau d'adduction d'eau potable (fourniture et pose de la conduite non compris). Reconstruction complète des routes (coffre et revêtement). Les raccordements privés ne sont pas compris dans l'appel d'offre, mais pourront au besoin être réalisés lors de ces travaux à la demande des propriétaires concernés.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Gesamtsanierung Kaserne Auenfeld, Wpl Frauenfeld, 1. Etappe: BKP 221.1 Fenster aus Holz Metall Baufeld NORD + SÜD

description: Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Areal des Waffenplatzes Auenfeld konzentriert. Das Areal der Kaserne Auenfeld wird darum in Etappen für die Unterbringung von gesamthaft 1'700 Personen ausgebaut. Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen die Holz- Metall Fenster für zwei Neubauten beschafft werden. Im Baufeld SÜD werden für das Medizinische Zentrum (MZ) 181 Fenster benötigt. Im Baufeld NORD werden für das Unterkunftsgebäude (UF) 310 Fenster benötigt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen, Angebots- und Vertragsbestimmungen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Vorgehenskonzept: 15
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 10
Projektorganisation: 5


title: Gymnase de Burier - chaufferie

description: Installation d'une chaudière à gaz Montant CHF 100'000 HT


title: Sanierung Leeweg, Tiefbau- und Belagsarbeiten

description: Tiefbauarbeiten (Strassenbau mit Belägen, Ersatz Wasserleitung, Ergänzungen Werkleitungsanlagen)


awardCriteriaDetails:
1. Le soumissionnaire doit être au bénéfice d'un contrôle de sécurité valable de l'entreprise ou donner son assentiment à la réalisation d'un contrôle de la sécurité de l'entreprise.:
2. Les personnes-clés prévues pour l'exécution du mandat doivent être au bénéfice d'un contrôle de la sécurité des personnes valable ou donner leur assentiment à la réalisation d'un tel contrôle.:
3. Le soumissionnaire doit prouver qu'il dispose de ressources personnelles en suffisance.:
4. Le soumissionnaire doit être en mesure de prouver son expérience dans les domaines d'activités qui font l'objet de l'appel d'offres.:
5. Le soumissionnaire doit prouver qu'il dispose d'un équipement IT compatible avec celui d'armasuisse Immobilier:

Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39

pom+Consulting AG

street: Technoparkstrasse 1


title: (Fb21044) Wettbewerb Erweiterung Sammlungszentrum SNM / BKP 292


description:
Ein detailliertes Pflichtenheft kann über www.simap.ch heruntergeladen werden
Kurzbeschrieb:
Die Anlage dient der Herstellung von dreidimensionalen keramischen Grünkörpern, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Erzeugung der Struktur über die schichtweise Auftragung von keramischen Schichten und Aushärtung durch UV-Bestrahlung. Höchste Priorität wird auf eine ausgereifte Schlickerhandhabung, hohe mechanische Festigkeit der gesinterten Struktur, gute Oberflächenqualität und transluzentes Verhalten gelegt. Bevorzugt werden lithographiebasierte Verfahren mit Belichtung im sichtbaren und im UV-Bereich.

title: Anlage zur Herstellung von komplex geformten Keramikbauteilen über 3-D-Druckverfahren.

Abteilung „Hochleistungskeramik“

street: Ueberlandstraße 129


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: École des Crêts-de-Champel (1375TI) — revêtements de sols en lino

description: — revêtements de sols en lino,— estimation: CHF 220 750.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Madliger & Chenevard Ing. S.A.,Rte de Bronjon 3 / CP 177, 1510 Moudon, Suisse

name: Nicod + Perrin Ingénieurs et géomètres SA, à l'attention de Silvain Wenger,Ch. du Château-Sec 6 / CP 186, 1510 Moudon, Suisse

title: Génie civil - Élargissement de la route de Bronjon, construction d'un trottoir, infrastructures et assainissement

description: Réfection complète et élargissement de la route de Bronjon - construction d'un trottoir - collecteurs d'assainissement pour les eaux claires et eaux usées - éclairage public

eligibilityCriteria: Conformément au document d'appel d'offre.


description: Fourniture d'une infrastructure Dell PowerFlex pour l'hébergement de  bases de données

HFR

street: Chemin des Pensionnats 2-6


name: Co-Maîtrise d'ouvrage CEVA: formée du canton de Genève, représenté par le DIME, et de CFF SA, infrastructure – projet CEVA

title: Liaison ferroviaire CEVA – Travaux d'architecture - Travaux stations - Lot A (LStA) - Charpente métallique, façades en verre, ouvrages métalliques, signalétique et installations de chantier.

description: Le Projet CEVA a pour objet la construction de la liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse qui reliera la gare de Cornavin à la gare d'Annemasse par une double voie continue, sur une longueur totale de 16.4 km.Les stations suivantes se situent sur le tracé :- Gare de Lancy – Pont-Rouge (LAPR)- Halte de Carouge – Bachet (CABA)- Halte de Champel – Hôpital (CHHO)- Gare des Eaux-Vives (GEEV)- Halte de Chêne-Bourg (CHEB)Le présent appel d'offres concerne spécifiquement les aménagements des stations (gares et haltes) pour la superstructure (charpente métallique, façades, ouvrages métalliques et signalétique) ainsi que les installations de chantier.

street: Rue de Lausanne 16bis

Sottas SA

street: Rue de l'Industrie 30


title: KW Rhone Oberwald / Sondierbohrungen

description: Sondierbohrungen Anzahl Bohrungen 4 - 5 Länge pro Bohrung 50 - 400 m

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Regionaldeponie Plaun Grond, 3. Deponieetappe, Los 1, Erd- und Abdichtungsarbeiten

description: Im Bereich der 3. Etappe wird eine bitüminöse Deponieabdichtung gemäss VVEA von insgesamt 6+7cm (2-schichtig) mit Flächenfilter von ca. 30cm aufgebaut. Hauptmengen: Erdarbeiten ca. 22'150 m3; Filterschicht ca. 6'650 m3; Rohplanie ca. 16'500 m2; Kontrollschächte ca. 14 Stk; Flanken: ca 2'000 m2; Bituminöse Deponieabdichtung ca. 5'650 to; Mineralische Deponieabdichtung ca. 1'300 m3 fest.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: BAV 27452 Carparkplatz Sihlquai.

description: Verbesserung der Infrastruktur (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung).

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

Patrik Linggi Architekten AG

street: Kanzleistraße 127


description: BKP 258.0 Kücheneinrichtungen

title: BKP 258.0 Kücheneinrichtungen | BKP 421. Gärtnerarbeiten inkl. Belagsarbeiten

description: BKP 258.0 Kücheneinrichtungen | BKP 421.0 Gärtnerarbeiten inkl. Belagsarbeiten

Gemeinde Eich

street: Botenhofstrasse 4


name: Amt für Grundstücke und Gebäude, à l'attention de Charles Sieber,Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 39, E-mail:

title: JVA Witzwil, Neubau Kälberunterstand und Hühnerstall BKP 299 Generalunternehmung

description: Planung und Realisierung Neubau Kälberunterstand und mobiler Hühnerstall. Gebäude als offene Holzbaukonstruktion mit Pultdach auf Bodenplatte mit mehrseitigem Gefälle und Pfahlfundation. Installationen Elektro und Sanitär. Komplettleistung aller Haupt- und Nebenarbeiten inkl. Werkleitungen, Erd- und Umgebungsarbeiten. Lieferung und Montage der betrieblichen Einrichtungen wie Kälber-Iglus und mobiler Hühnerstall.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
Werkpreis: 60
Konzept / Bauplatzinstallation (Organisation): 20
Termine (Nachweis / Optimierungen): 20


name: Amt für Hochbau,à l'attention de René Mulle, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: +41 41 874 26 51, E-mail:

title: BKP 273.0 Innentüren aus Holz

description: gemass allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemass Leistungeverzeichnis

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Referenzen gleichwertiger Projekte und Produkte: 15
Erfahrung und Referenzen der Schlüsselpersonen: 10
Personaleinsatz-Planung und Terminplanung: 5
Auftragsanalyse und Projektrisiken (Chancen und Gefahren): 5


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung, à l'attention de Nicolas Marz,Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 412 42 38, E-mail:

title: Bellerivestrasse, Kreuzstrasse bis Ida-Bindschedler-Strasse

description: Kanal- und Wasserleitungsbau inklusive Belagsinstandsetzungen Honorarberechtigte Bausumme: 7,0 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


description: Beschaffung von Pflegebetten, welche die folgenden Anforderungen erfüllen:— Sicherheit für pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner,— komfortables Liegen,— leicht bedienbar für Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen,— optisch ansprechend,— Erfüllung von technischen, pflegerischen, medizinischen und hygienischen Standards.

title: Beschaffung Pflegebetten

description: Beschaffung Pflegebetten.

Alterszentren Stadt Zürich

street: Walchestrasse 31, Postfach

HAELVOET SA

street: Route de la Plaine 45


title: Fourniture d'une balayeuse aspiratrice de 8m3 et montage sur châssis-cabine 6x2 - 26to (Châssis-cabine fourni par le SPC en novembre 2017)

description: Selon cahier des exigences techniques de la balayeuse

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: Ersatz und Neubau von Unterflursammelstellen für Kehricht und Separatabfälle in der Stadt Bern. Die Betonelemente bei Neubauten müssen aus mind. 50% Recyclinbeton bestehen, die Stahlteile bei Neubauten und Ersatzbauten aus mind. 40% Recyclingstahl.Die Preise für Unterflursammelstellen für Kehricht und Papier/Karton müssen sowohl für die Stadt Bern wie auch für private Bauherren in der Stadt Bern gelten.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Division Produktion Personenverkehr, PP-F-EK-PTF

description: Die Beschaffung ist in drei Phasen unterteilt:1. Engineering2. Realisierung3. InstandhaltungEngineering eines automatischen Kleinteilelagers [A-KTL] besteht aus einem kompaktem und vollautomatischen Behälter-Lager. Die Behälter Grösse beträgt 600x400x220mm und ein max. Gewicht von 15 kg, netto.Es besteht die Möglichkeit, sowohl sortenrein als auch mit mehreren Artikeln in einem Gebinde zu lagern. Es muss möglich sein nach FIFO, MHD und Chargen die Artikel zu führen. Wenn keine von diesen Arten eingestellt ist, muss es möglich sein eine Menge zu lagern.Dynamische Leistung = 150 Doppelspiele (Ein-/Auslagerung pro Stunde) während 16 h pro Tag / Montag - FreitagGrösse der Anlage (Gebäude):-Verfügbare Länge = 30,5 m- Verfügbare Breite = 18,5 m- Verfügbare Höhe = 8,0 mDie Volumen-Ausnutzung des Lagers wird maximiert, um eine maximale Anzahl Standardbehälter zu gewährleisten.In der zweiten und dritten Phase sind Realisierung und Instandhaltung vorgesehen.

title: Automatisches Kleinteilelager

description: Automatisches Kleinteilelager

street: Wylerstrasse 123/125

Kardex Systems AG

street: Thurgauerstrasse 40


description: Travaux de réalisation d'armoires et menuiserie courante dans le cadre de la réalisation du futur EMS des Plaines du Loup pour le compte des Fondations de l'Orme et Bois-Gentil. Construction doit attendre une performance équivalente au standard Minergie P-ECOEtendue du marché:- Surface de plancher (SP) 9'749 m²- Surface nette (SN) 8'595 m²- Surface référence énergétique (SRE) 8'430 m²- Volume bâti (VB) 32'388 m³- Nombre de chambres avec SdB/lits, 120

title: Métamorphose - Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Pièce urbaine D, Construction d'un nouvel EMS - 273.11 Armoires et menuiserie courante

Aeby Perneger & Associés SA

street: Avenue de la Gare 41


description: Beschaffung eines VMWare ELA (Enterprise Licence Agreement) für 3 Jahre sowie der Subscription und Support Verlängerung für das 4te Jahr.

title: Beschaffung eines VMWare Enterprise Licence Agreement.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Kantonsspital Winterthur

street: Brauerstrasse 15

SoftwareONE AG

street: Mühlebachstraße 3


title: BKP 221.1 Fenter in Holz-Metall,

description: Sanierung Gemeindehaus Horw, Ersatz Originalsubstanz aus ganz Metall-Fenster (Küpfer) aus 1979 inkl. Demontage mit 3-fach IV-Verglasung, Fenster in Holz-Metall, aussen Aluminium (farbig) eloxiert innen Holz, Minergiestandard, inkl. Rahmenverbreiterungen für den Einbau der Raumlüftern in betsehenden Fassaden

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département du territoire - Office cantonal de l'eau Service du Lac, de la Renaturation des cours d’eau et de la Pêche (SLRP)

description: L’alimentation en eau est assurée par une conduite d’adduction provisoire d’environ 1’300 mètres de long, amenant les eaux de la Drize, de Grange-Collomb jusqu’à l’avenue de la Praille où démarre le tronçon renaturé du secteur Etoile.Dans ce cadre, des travaux d’aménagement de la prise d’eau, d’opérations de forage dirigé, d’installation du tube dans la galerie de la Drize, et plus largement de génie civil sont envisagés, et précisés au titre des descriptifs fournis dans le dossier d’appel d’offres.

title: Marché 1 « Adduction » - PAV Projet Espaces-Rivières - Renaturation de la Drize - Etape 2025

street: Rue David-Dufour 5


name: Etat de Genève, Département des infrastructures - DI, Office cantonal des bâtiments

description: Appel d'offre pour la fourniture et pose de portes intérieures en métal dans le bâtiment classé de l'Arsenal

street: bd Saint-Georges 16, CP 32

Joux SA

street: Sous-Bois 12A


title: Baumeisterarbeiten für Werkleitungserneuerung Wasser Mühlebachweg Grosshöchstetten

description: Erneuerung Wasserleitung L = ca. 400m Erneuerung Belag A = ca. 2'000m2

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Die Unternehmungen sind jedoch verpflichtet, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen (inkl. Dokumentation). Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Auftragsbezogene Referenzobjekte/Qualität: 40
Bauprogramm/Termine: 10
Preis: 50
Auftragsbezogene Referenzobjekte/Qualität: 40
Bauprogramm/Termine: 10


title: (b1304-12) Neubau eines Verwaltungsgebäude (VWG) und Unterhalt bestehendes VWG auf dem Areal des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI) an der Sensemattstrasse in Mittelhäusern.

description: Das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) ist das Schweizerische Referenzlabor (Biosicherheit Stufe 4) für Diagnose, Überwachung und Kontrolle hochansteckender Tierseuchen. An den 1992 errichteten Gebäuden werden in den nächsten Jahren diverse grössere Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen ausgeführt. Im ausgeschriebenen Teilprojekt IB05 wird das bestehende Verwaltungsgebäude saniert und durch einen Neubau erweitert. BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien IB05 (RTP: Neubau / RTR: Umbau) Hierfür ist die entsprechende Leistung auszuführen: - NPK 663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
Z1 Preis netto (exkl. MWST): 70
Z2 Qualifikation Unternehmung: 30
Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument „Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Stadt Zürich Immobilien Lindenhofstrasse 21, Postfach,

title: Provenienzforschung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Umbau und Sanierung Hammerstraße 32 für BVD, Hochbauamt, Abteilung Gebäudemanagement.

description: Umbau und Sanierung Hammerstraße 32, BKP 291 Architekt mit Gesamtleitung.

street: Münsterplatz 11, Postfach

Stephan Eicher Architekten GmbH

street: Strassburgerallee 75


name: BG Ingénieurs Conseils SA,Av. de Cour 61, 1001 Lausanne, Suisse

name: Etat de Vaud - Département de la santé et de l'action sociale - DSAS- CHUV - DAF - Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité, à l'attention de Sylvie Favre,Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 314 66 49, Fax: 021 314 62 55, E-mail:

title: Création d'un bloc opératoire préfabriqué en toiture de l'hôpital orthopédique pour l'activité du département de l'appareil locomoteur - Prestations d'ingénieur électricien

description: Prestations d'ingénieur électricien pour le projet du bloc opératoire orthopédique

eligibilityCriteria: Voir dossier


awardCriteriaDetails: Selon les critères d'adjudication contenus dan le dossier d'appel d'offres.:

Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39

Leicom AG

street: Harzachstraße 5


name: ARGE GTS,c/o Geotest AG, Krebsriedstrasse 35, 6460 Altdorf, Suisse

description: PP 1 : première inspection PP 2 : deuxième inspection PP 3 : soutien technique du BAMO et de la direction du projet de l’OFROU

title: EP F3, dangers naturels, inspection des ouvrages de protection de l’UT 11, lot UR52-3 (Wassen-Göschenen)

description: TP 1: Erst-Inspektion: Vorbereitung-Koordination-Besprechungen, Erarbeitung der Bestandesaufnahme und der Objektskizzen, nachgezogene Durchführung der ersten Hauptinspektion im Jahre 2011, TP 2: Zweit-Inspektion: Vorbereitung-Koordination-Besprechungen, Durchführung von zwei weiteren Hauptinspektionen im 5 Jahresrhythmus in den Jahren 2014 und 2019, TP3: Fachliche Unterstützung der BHU und der Projektleitung ASTRA bei Bedarf und bei besonderen Ereignissen gemäss spezieller Beauftragung (Zeitaufwand). Das Projekt umfasst z. Zt. folgende Bauwerksarten: -Schutznetze / Steinschlagschutznetze -Schutzdämme -Hang- / Felssicherungen -Lawinenverbauungen Objekte: / Anzahl Los UR52-3: Netzanlagen / 35 Dämme-Mulden / 17 Lawinenverbauungen / 10 Total / 62 Die aufgeführten Objekte sind in 19 Objektgruppen (mit separaten Inspektionsberichten) zusammengefasst.

eligibilityCriteria: Conformément aux explications fournies dans les documents d’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme inklusive Nebenkosten:
2. FACHTECHNISCHER BERICHT (insgesamt maximal 6 Seiten A4);: 35
2.1 Analyse der Aufgabenstellung: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen aus Sicht des Anbieters (5%),:
2.2 Organigramm und zur Verfügung stehende Ressourcen für die ausgeschriebenen Leistungen (Anz. Mitarbeiter insbesondere Schlüsselpersonal, Fachgebiet, Kategorie, (10%):
2.3 Vorgehenskonzept für die Sicherstellung der Termine, Kosten und Qualität während der gesamten Vertragsdauer (10%):
2.4 Erläuterung zum Honorarangebot (Kalkulation Stundenaufwand, Drittkosten, Globalen für TP 1 und TP2 (10%)).:
3. QUALITÄT UND REFERENZEN DES BEWERBERS;: 10
3.1 Qualität und Erfahrung des Bewerbers bezüglich der vorliegenden Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
4. QUALITÄT UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN;: 15
4.1 Fachkompetenz, Qualität und Erfahrung der Schlüsselpersonen im Hinblick auf die vorliegende Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5 (mit Zwischenschritten von 0.5 Punkten)::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = Sehr schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = Schlechte Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach korrigiert werden können.:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
1. PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme inklusive Nebenkosten:
2. FACHTECHNISCHER BERICHT (insgesamt maximal 6 Seiten A4);: 35
2.1 Analyse der Aufgabenstellung: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen aus Sicht des Anbieters (5%),:
2.2 Organigramm und zur Verfügung stehende Ressourcen für die ausgeschriebenen Leistungen (Anz. Mitarbeiter insbesondere Schlüsselpersonal, Fachgebiet, Kategorie, (10%):
2.3 Vorgehenskonzept für die Sicherstellung der Termine, Kosten und Qualität während der gesamten Vertragsdauer (10%):
2.4 Erläuterung zum Honorarangebot (Kalkulation Stundenaufwand, Drittkosten, Globalen für TP 1 und TP2 (10%)).:
3. QUALITÄT UND REFERENZEN DES BEWERBERS;: 10
3.1 Qualität und Erfahrung des Bewerbers bezüglich der vorliegenden Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
4. QUALITÄT UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN;: 15
4.1 Fachkompetenz, Qualität und Erfahrung der Schlüsselpersonen im Hinblick auf die vorliegende Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5 (mit Zwischenschritten von 0.5 Punkten)::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = Sehr schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = Schlechte Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach korrigiert werden können.:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:


name: architekturbüro bosshard und partner ag,à l'attention de Marius Lütold, Siewerdtstrasse 30, 8050 Oerlikon, Suisse, Téléphone: 043 456 81 56, Fax: 043 456 81 57, E-mail:

title: Schulhauserweiterung Hüslerberg

description: 271.0 Innere Verputzarbeiten mit Trockenbauwände + Decken

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Eignungskriterien. Unter anderem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Das Formular Angaben zur Unternehmung, insbesondere die Selbstdeklaration, muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Die allgemeinen Bedingungen (AB) sowie die besonderen Bestimmungen der Bauherrschaft (BB) müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

title: Sihlquai, Abschnitt Limmatstraße bis Gerstenstraße.

description: Phasen 31, 32 und 33 nach SIA 103 in den Fachgebieten Strassen-, Werkleitungs-, Kanalbau, Verkehrsmanagment und Bauphasenplanung.Honorarberechtigte Bausumme: ca. 13 500 000.

street: Werdmühleplatz 3


name: Amt für Hochbau des Kantons Uri,à l'attention de André Deplazes Amtsvorsteher, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: 041 875 26 11, Fax: 041 875 26 10, E-mail:

title: Ausschreibung Architekturleistungen

description: Auf Basis obiger Grundlagen sind für das Gesamtprojekt die Leistungen für folgende Phasen für den Architekten als Gesamtleiter zu erbringen (gem. SIA 102 (2003), Art. 3): •3. Bauprojekt und Bewilligungsverfahren •4. Ausschreibung •5. Realisierung

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Wohn-oder Geschäftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, insofern dieser das Gegenrecht gewährt. Personen oder Unternehmen, die an der Vorbereitung der Unterlagen oder des Vergabeverfahrens derart mitgewirkt haben, dass sie die Vergabe zu ihren Gunsten beeinflussen können, dürfen sich am Verfahren nicht beteiligen. Ausgeschlossen sind zudem Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremium oder Experten / Berater in einem beruflichen Abhängigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit solchen nahe verwandt sind. Doppel- und/oder Mehrfachbewerbungen sind nicht erlaubt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Firmenanforderungen: 3 Referenzobjekte: 10
Schlüselpersonen mit je 2 Referenzobjekten: 15
Aufgabenverständnis: 30
Honorarangebot: 45
Firmenanforderungen: 3 Referenzobjekte: 10
Schlüselpersonen mit je 2 Referenzobjekten: 15
Aufgabenverständnis: 30
Honorarangebot: 45


title: KSZ DFSH: BKP 211 Baumeisterarbeiten + 175 Grundwasserabdichtung.

description: Beim Objekt handelt es sich um einen Neubau einer wettkampftauglichen Dreifachsporthalle. Der Neubau wird beim best. Außenplatz der Kantonsschule Zug erstellt, unmittelbar neben den bestehenden Sporthallen.

Hochbauamt Kanton Zug

street: Aabachstr. 5

Ineichen AG Zug Bauunternehmung

street: Neuhofstraße 10


name: armasuisse Einkauf + Kooperationen / CC WTO

title: Anhänger 1.7t

description: L'utilité de l'emploi de remorques à 1 essieu dans l'armée a fait ses preuves depuis longtemps. Le besoin d'une remorque à 1 essieu avec une charge utile de 1,5 à 2,0 t pour la troupe et l'administration n'est pas remis en question. De nombreuses remorques à 1 essieu ont plus de 40 ans ; elles atteignent ainsi la fin de leur durée d'utilisation et doivent être remplacées au cours des prochaines années. Les coûts de maintenance de ces remorques augmentent continûment et l'acquisition de pièces de rechange n'est plus garantie. Les remorques de 1,7 t à acquérir remplaceront les remorques de 0,47 t et une partie des remorques 87. Les remorques à acquérir doivent permettre ( de continuer ) d'effectuer des transports et transbordements de marchandises économiques pour le ravitaillement / l'évacuation au bénéfice de la logistique de l'armée. L'acquisition garantira la disponibilité de remorques à 1 essieu pour la troupe et l'administration.

eligibilityCriteria: Sans information

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Gemeinde Glarus Nord, Bau und Umwelt, Schulstrasse 2, 8867 Niederurnen

title: Werksanierung Kärpfstrasse Oberurnen

description: Die Gemeinde Glarus Nord plant die Kärpfstrasse in Oberurnen zu sanieren. Gleichzeitig werden verschiedene Werkleitungen (Schmutz- und Meteorwasser, Wasser, EW und Swisscom) erweitert oder saniert.

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen


title: Réintégration sociale des personnes détenues dans leur pays de renvoi ou d’origine - SPEN / 2023-2028

description: Il s’agit d’accompagner durant leur détention les personnes détenues dans les établissements vaudois dans la réflexion, conception et réalisation de projets personnels visant à être déployés dans leur pays respectif une fois le renvoi du territoire suisse effectué, ceci dans un but de réintégration sociale réussie et de prévention de la récidive. Le soumissionnaire doit posséder les compétences suivantes : - Expérience dans le milieu pénitentiaire en Suisse - Réseau international de partenaires - Expertise dans la réintégration sociale et professionnelle

eligibilityCriteria: Pour des questions de confidentialité, tous les documents d'appel d'offres (dossier d'appel d'offres K2, cahier des charges technique M1 et annexes complets) seront envoyés sous forme de clé USB à tous les soumissionnaires qui en auront fait la demande par courriel (info.spen@vd.ch) à l'adjudicateur avant le 06.10.2023.


title: ARA Zimmerberg, BKP 23 Elektroinstallationen in mehreren Etappen

description: Elektrische Installation der ARA Zimmerberg in mehreren Etappen: - Erschliessung der Mess- Regel- und Steuertechnik - Erschliessung der Verfahrenstechnik ab Steuerschrank . Erschliessung Gebäudetechnik - allgemeine Elektroinstallationen


title: Mandat M40055, VV Geologie Umbau Vispertaltunnel


name: Forces motrices de la Gougra SA, c/o Alpiq Suisse SA

description: Das KW Mottec wird aus den 2 Stauanlagen, Moiry und Tourtemagne, gespeist. Die Zentrale Mottec ist mit insgesamt 3 Maschinengruppen ausgerüstet: die Gruppe 1 besteht aus dem Generator welcher direkt an eine Turbine gekoppelt ist. Die Gruppe 2 besteht aus dem Motor-Generator welcher einerseits an eine Turbine und andererseits, an eine Speicherpumpe gekoppelt ist. Die Gruppe 3 besteht aus dem Motor-Generator welcher einerseits an eine Turbine und andererseits, an eine Siphonpumpe gekoppelt ist. Das Projekt zur Erneuerung der EM-Einrichtungen im KW Mottec sieht vor, die beiden Motor- Generatoren der Maschinengruppen 2 und 3 durch 2 neue Maschinen mit je 37 MVA Leistung zu ersetzen. Die Transformatoren 2 und 3 werden ebenfalls durch neuen Einheiten mit erhöhter Leistung ersetzt. Die Ausschreibung beinhaltet Projektierung, Herstellung, Transport, Montage und IBS für diese 2 Transformatoren.

title: Kraftwerke Mottec, Rehabilitation, Los 4 – Transformatoren

street: Rue des Creusets 41, Case postale 125


name: Gemeinde Dittingen, Schulweg 2, 4243 Dittingen

title: Erneuerung Dorfstrasse Dittingen, Sanitärarbeiten

description: Sanitärarbeiten - Trinkwasserleitung: - FZM, DN 125, ca.110 m - FZM, DN 150, ca. 690 m - PE, DN 160 Provisorien, ca.800 m - Hausanschlüsse: ca. 40 Stk.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 80
ZK 2: Referenzen Schlüsselpersonal: 20
Erläuterungen: Es gelten die Ausschreibungsunterlagen.:


title: BAV 22401 Wohnsiedlung Herdern

description: Neubau BKP 281.6 Boden- und Wandbeläge Plattenarbeiten


name: SIPAL, Unité architecture, à l'attention de Jean-Pierre Chatelain,Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 73 25, Fax: 021 316 73 45, E-mail:

title: Isolation sol des combles

description: Isolation sol des combles situés au 5ème niveau, accès par monte-charge pour la partie est et par trémie dans toiture pour la partie ouest.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strasseninspektorat

title: Rafz, 544 Bergstrasse, km 0.000-3.800, Deutsche Grenze bis Märktgass

description: Belagssanierung gemäss Leistungsbeschrieb

eligibilityCriteria: Fachliche Eignung Strassen- und Werkleitungsbau


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstraße 34, 8134 Adliswil

description: Siehe Submissionsunterlage.

title: Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung

description: Siehe Submissionsunterlage.

street: Zürichstrasse 34


name: Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine DEIEP Direction de l'immobilier et du foncier (DIF)

description: Prestations de base, selon cahier des charges, surface totale à nettoyer d'environ 5'468 m2

title: 382 - 152 et 2849 TDA et BAC-Y

street: Pl. de la Riponne 10


title: Papieri-Gleis Fuss- und Radweg, 6330 Cham

description: Die vorliegende Submission beinhaltet den Neubau des Fuss- und Radweges im Bereich des historischen Papieri-Gleises in Cham. Entlang des Projektperimeters sind zwei private Hochbauten in Ausführung. (Abschnitt A: Sanie-rung Lockremise, Abschnitt C: Neubau MFH Seehofstrasse)

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 90
Ausbildung von Lernenden: 10


name: L&F SOLS SA,Avenue des Boveresses44, 1010 Lausanne, Suisse

title: Marché 48- Revêtement de sol parquet

description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m., une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Luzern, Baudirektion, vertreten durch die Dienstabteilung Immobilien

title: Sanierung und Erweiterungsneubau Schulanlage St. Karli Luzern

description: Umgebungsarbeiten mit Belagsarbeiten und Baumeister, Hangsicherungen inkl. Bepflanzung

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Industrielle Betriebe Interlaken,à l'attention de R. Däppen, Fabrikstrasse 8, Postfach 536, 3800 Interlaken, Suisse, Téléphone: 033 826 30 00, Fax: 033 826 30 10, URL www.ibi-interlaken.ch

title: Höhematte Interlaken, Leitungsersatz Höheweg und Infrastruktur für Anlässe

description: Gegenstand und Umfang der Arbeiten Tiefbauarbeiten für Leitungsersatz Höheweg, für Gas- und Wasserhauptleitung auf einer Länge von 450 m Infrastruktur für Anlässe: Neubau Elektro-, Wasser- und Kanalisationsleitungen auf einer Länge von 600 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis:
Qualität:
Leistungsfähigkeit:
Angebotspreis:
Qualität:
Leistungsfähigkeit:


name: Schweizerische Bundesbahnen, Einkauf Konzerndienstleistungen

description: Los 1: „I1“ (italienisch, bahntechnisch)Geschätzter Umfang: 8 000 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Italienisch, Fachgebiet Bahntechnisch.

description: Los 2: „F1“ (französisch, bahntechnisch)Geschätzter Umfang: 8 500 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Französisch, Fachgebiet Bahntechnisch.

description: Los 3: „I2“ (italienisch, technisch)Geschätzter Umfang: 8 000 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Italienisch, Fachgebiet Technisch.

description: Los 4: „F2“ (französisch, technisch)Geschätzter Umfang: 10 000 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Französisch, Fachgebiet Technisch.

description: Los 5: „I3“ (italienisch, redaktionell)Geschätzter Umfang: 5 000 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Italienisch, Fachgebiet Redaktionell.

description: Los 6: „F3“ (französisch, redaktionell)Geschätzter Umfang: 7 000 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Französisch, Fachgebiet Redaktionell.

description: Los 7: „I4“ (italienisch, SBB-spezifisch)Geschätzter Umfang: 8 000 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Italienisch, Fachgebiet SBB-spezifisch.

description: Los 8: „F4“ (französisch, SBB-spezifisch)Geschätzter Umfang: 9 000 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Französisch, Fachgebiet SBB-spezifisch.

description: Los 9: „I5“ (italienisch, Marketing)Geschätzter Umfang: 500 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Italienisch, Fachgebiet Marketing.

description: Los 10: „F5“ (französisch, Marketing)Geschätzter Umfang: 600 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Französisch, Fachgebiet Marketing.

description: Los 11: „D2“ (Deutsch, Technisch)Geschätzter Umfang: 800 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Deutsch, Fachgebiet Technisch.

description: Los 12: „D3/D4/D5“ (DE, Redaktionell/SBB-Spez./Marketing)Geschätzter Umfang: 2 500 Seiten/Jahr.Max. 4 selektierte Anbieter.Max. 2 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache DE, Fachgebiete Redaktionell, SBB-spezifisch und Marketing.

description: Los 13: „E1/E2“ (Englisch, Bahntechnisch/Technisch)Geschätzter Umfang: 2 000 Seiten/Jahr.Max. 3 selektierte Anbieter.Max. 1 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Englisch, Fachgebiete Bahntechnisch und Technisch.

description: Los 14: „E3/E4/E5“ (ENG, Redaktionell/SBB-spez./Marketing)Geschätzter Umfang: 700 Seiten/Jahr.Max. 3 selektierte Anbieter.Max. 1 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache Englisch, Fachgebiete Redaktionell, SBB-spezifisch und Marketing.

description: Los 15: „I/F/D/E/6“ (Italienisch/Französisch/Deutsch/Englisch, Recht)Geschätzter Umfang: 600 Seiten/Jahr.Max. 3 selektierte Anbieter.Max. 1 Zuschlagsempfänger.Gegenstand: Zielsprache IT/FR/DE/EN, Fachgebiet Recht (juristisch).

title: Übersetzungsdienstleistungen 2019

description: Der SBB Sprachdienst sucht Übersetzungsdienstleister für SBB Texte, aufgeteilt in 15 Lose. Es werden 1-2 Rahmenverträge pro Los über 5 Jahre abgeschlossen. Ziele der Ausschreibung sind:1) Fristgerechte Übersetzungen:da SBB Dokumente oft eine schnelle Reaktionszeit und Planungsfähigkeit erfordern, sollen Übersetzungsdienstleister mit den entsprechenden Fähigkeiten evaluiert werden. Diese müssen über geeignete Ressourcen verfügen, um fristgerecht und in der verlangten Qualität zu übersetzen.2) Sicherstellung der Qualität:Da diese Dokumente oft wichtige SBB Aspekte betreffen, ist der Qualität besondere Beachtung zu schenken.3) Kostenreduktion:der Sprachdienst ist bestrebt, die Übersetzungsdienstleistungen kosteneffizient zu erbringen: mit kompetenten Dienstleistern, optimierten Prozessen und dem konsequenten Einsatz von CAT-Tools.

street: Hilfikerstraße 1


title: Appel d'offres public pour l'acquisition de diverses peintures pour l'Economat du département de l'instruction publique.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Jallut SA

street: Rue des Battoirs 6


title: (b19021) Avenant 1, SEM transformation centre fédéral demandeurs d'asile Döbelistrasse 13, Kreuzlingen, PG


name: BP Europa SE, Hamburg, Zweigniederlassung BP (Switzerland) Zug

title: Los 1 = ca. 90 % der Gesamtmengen: Schweiz ohne Standorte Tessin und Jura.

description: Los 2 = ca. 10 % der Gesamtmenge: Tessin und Jura mit Ergänzungen.

title: Treibstoff für Straßenfahrzeuge (Tankkarten).

description: Bezug von Treibstoff und Zusatzleistungen an öffentlich zugänglichen Tankstellenautomaten für ca. 2 800 Fahrzeuge mittels Tankkarte. Ausschreibung von 2 Losen.

street: Baarerstraße 139

Migrol AG

street: Badenerstraße 569


description: 271181 SKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten OKS (Los 1, 2.UG-2.OG).Ständerwände mit einfachem und doppeltem Ständerwerk, Vorsatzschalen, Schachtwände und Wandbekleidungen. Beplankungen mehrheitlich mit 2 Lagen Hartgipsplatten, vereinzelt mit Gipsbauplatten. In medizinisch genutzten Räumen, wo notwendig, mit Strahlenschutz.Schachtdämmungen. Verglasungsfertigelemente. Abgehängte Gipsplattendecken/Akustikdecken.Hauptmengen:Beplankungsflächen (Wände, Vorsatzschalen, Bekleidungen) ca. 31'310 m2.Schachtdämmungen ca. 1'800 m2.Verglasungsfertigelemente ca. 80 St.Gipsplattendecken/Akustikdecken ca. 80 m2.Die Ausführung der Arbeiten wird in zwei separaten Losen ausgeschrieben, um Terminengpässe zu umgehen. Es steht den Unternehmungen frei, beide Lose anzubieten. Notwendige Ressourcen müssen vorhanden sein.

title: Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau OKS - SKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten OKS (Los 1, 2.UG-2.OG)

Stiftung Ostschweizer Kinderspital

street: Claudiusstrasse 6


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Joël Heinrich,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 68, Fax: +41 22 308 31 49, E-mail:

title: Lot 22 - CFC 272.0 Portes métalliques coupe-feu

description: L'objet principal de cet appel d'offre concerne la réalisation de portes métalliques coupe-feu


name: Gemeinde Kriens vertreten durch das Finanzdepartement, Immobiliensdienste

title: SCHAPPE SÜD, KRIENS - BKP 211 Baumeisterarbeiten (Musikschule)

description: Um- und Neubau Kultur / Jugend / Gewerbe Schappe Süd in Kriens mit Veranstaltungssaal, Pobesaal, Jugendkultur, Ateliers und Musikschule.


name: BG Ingénieurs Conseils SA,Av. de Cour 61 - case postale 241, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 618 11 11, Fax: 021 618 11 22, E-mail:

title: LEB - Gare de Romanel

description: Amélioration et mise en conformité des installations de sécurité et des accès à la gare de Romanel comprenant la rénovation de l'infrastructure, des lignes de contact et des voies, la mise à niveau des quais, la construction d'un bâtiment d'accueil et la modification d'un chemin d'accès.

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce


name: Stadt Wetzikon, Abt. Immobilien, , 8620 Wetzikon

title: BKP 421 Gärtnerarbeiten / Tiefbau

description: Gärtnerarbeiten / Tiefbau im Rahmen der Friedhofsanierung

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):