title: L141 Spülbohrung

description: Erstellung zweier parallel verlaufender Spülbohrungen für eine 110/16-kV-Rohrblockanlage vom Kraftwerk Bremgarten bis zu den Masten 11A und 11B. • 2 Spülbohrungen inkl aller Aufwendungen wie Rohr, Gruben etc. • Anschluss an die Rohrblöcke (Rohrblöcke separate Ausschreibung) Die Linienführung ist in den Planbeilagen ersichtlich. Bei der Bauausführung muss auf die Kulturen grösstmögliche Rücksicht genommen werden. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen folgende Hauptarbeiten: - Installation und Erschliessungsarbeiten mit UBB - Erstellen Start- und Zielgrube mit UBB - 2 Spülbohrungen unter der Reuss hindurch - Anschluss an die Rohrblöcke mit UBB - Instandstellung in Kulturland mit UBB

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis/Wirtschaftlichkeit: 50
Lieferantenbewertung: 30
Technische Lösung: 20


scheme: CPV

title: Complexe scolaire de la Servanne - Bex

documentType: tenderNotice

description: Prestations d'ingénieurs CVC et Sanitaire selon SIA 108

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

JB Ferrari et Associés SA

street: 1 av. Benjamin-Constant, CP 6162

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Assurance Trainers (IKAT), represented by Julien de Meyer

name: Federal Department of Foreign Affairs FDFA Swiss Development Agency SDC Section Quality Assurance and Poverty Reduction

documentType: awardNotice

description: The Swiss Development Agency (SDC) is part of the Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The section Quality assurance and Poverty reduction is responsible for results-based management (RBM) and quality assurance. The QA section provides regular training on RBM to support poverty reduction, the Agenda 2030 and Leave no one Behind.This mandate is to provide training to SDC staff at HO in Bern to strengthen RBM knowledge and its application within the institution. It covers the period from 1.5.2019 to 31.5.2023.Training modules are the following:1) RBM;2) Economic and Financial Analyses;3) Risk Management;4) Policy dialogue;5) Evaluation.Training must be practice-oriented and based on SDC work.

title: Quality Assurance Training for the period 1.5.2019 to 31.5.2023

description: Quality assurance training for the period 1.5.2019 to 31.5.2023.

street: Freiburgstrasse 130

street: Illudest Pty Ltd, PO Box 6023

countryName: AU


title: H13 SK Bärenburg-Rofflaschlucht, Baumeisterarbeiten

description: Belagsaufbruch 10'000 m2; Abtrag/Aushub 4'450 m3; Entwässerungsleitungen 2'000 m; Fundationsmaterial 5'750 m3; Bewehrung 230 t; Beton 2'700 m3; Anker ungespannt 480 St.; Spritzbeton 825 m2

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Pôle urbain gare Eaux-Vives (M119TI) Assistance maîtrise ouvrage

description: Pilotage et coordination des opérations de construction et d'aménagement menées par la société simple COMOGEV.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Unterhaltsreinigung Verwaltungszentrum Oberer Graben, 9000 St.Gallen

description: Am Standort Oberen Graben 32 in 9001 St.Gallen wird aktuell ein neues Verwaltungszentrum realisiert, welches in der zweiten Hälfte des Jahres 2012 von Mitarbeitenden des Kantons St.Gallen bezogen werden soll. Für die Unterhaltsreinigung dieses Verwaltungszentrums sucht der Kanton St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt, einen geeigneten externen Dienstleister.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: BeIMB Flugbetriebsflächen übergeordnete Koordination

description: Das System zur Führung der Flugbetriebsflächen ist durch die armasuisse Immobilien bereits aufgebaut und strukturiert. Die gesuchte Unternehmung erbringt die im Teil B der Ausschreibungsunterlagen geforderte Leistung im Bereich der übergeordneten Koordination und unterstützt so die Facility Manager der armasuisse Immobilien. Die Arbeiten sind wie folgt in drei Module gegliedert: Modul 1: Koordination über alles Die armasuisse Immobilien benötigt fachliche und administrative Unterstützung bei der Gesamtkoordination. Dies beinhaltet, die Sicherstellung eines gesamtschweizerischen Bearbeitungsstandards, den Informationsaustausch zum Projektstand über die laufenden Projekte, die Überwachung der Jahresziele, die Datenkonsolidierung sowie die Sicherstellung der Nachführung. Weiter soll die Beratung und Auskunftserteilung an Dritte sichergestellt werden sowie die Unterstützung der Koordinationsgruppe erfolgen. Modul 2: Projektbegleitung, Betreuung und Qualitätssicherung für Erhebung IST-Zustand und Entwicklung Zum Aufgabengebiet gehören die Projektbegleitung, die Betreuung der regionalen Auftragnehmer (LP 26, 27 und 28), die Qualitätssicherung sowie die Verifikation und die Schlussabnahme aller im Projekt Flugbetriebsflächen anstehenden Aufgaben. Weiter unterstützt der Gesamtkoordinator die armasuisse Immobilien im Bereich von Ausschreibungen (Ausschreibungsunterlagen, Submission, Vergabe). Modul 3: Datenkonsolidierung, -haltung und -visualisierung Die erstellten Daten müssen gesamtschweizerisch konsolidiert und verwaltet werden. Die Visualisierung der Daten erfolgt gemäss dem webGIS-Konzept der armasuisse und die Daten müssen dazu in der richtigen Form bereit gestellt werden. Zusätzlich muss eine zentrale Datenablage erstellt und die notwendige Datenpflege sichergestellt werden.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1: Erfahrung der eingesetzten Schlüsselpersonen (Ausbildung, Erfahrung, je zwei Referenzprojekte):: 30
Z2: Preisangebot:: 20
Z3: Auftragsanalyse / Vorgehenskonzept / Ressourcenplanung:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselperson:: 25
Z1: Erfahrung der eingesetzten Schlüsselpersonen (Ausbildung, Erfahrung, je zwei Referenzprojekte):: 30
Z2: Preisangebot:: 20
Z3: Auftragsanalyse / Vorgehenskonzept / Ressourcenplanung:: 20
Z4: Qualität der Angebotsunterlagen:: 5
Z5: Präsentation durch die Schlüsselperson:: 25


title: Erweiterungsbau Orientierungsschule Kerzers

description: Neubau an bestehendes Schulhausgebäude. Umbau und Sanierung Altbau. Die ausgeschriebenen Arbeiten beinhalten folgendes: - Unterkonstruktionen aus Holz - Innenbekleidungen mit Akustikholzplatten - Heizkörperbekleidungen

eligibilityCriteria: Gemäss generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Kriterien gemäss dem Bewertungsblatt Typ A für öffentliches Beschaffungswesen der Gemeinde Kerzers in der Beilage zu der Submission:
Kriterien gemäss dem Bewertungsblatt Typ A für öffentliches Beschaffungswesen der Gemeinde Kerzers in der Beilage zu der Submission:


name: Einwohnergemeinde Wohlen Bereich Planung, Bau und Umwelt

title: Verlegung Kanalisation Industriestrasse

description: Neubau Kanalisationsleitung inkl. Unterstossung SBB-Damm mit Pressbohrung; zusätzlich sind Spundwandarbeiten und Wellpoint nötig

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Kompetenz / Referenz: 20
Termine / Bauprogramm: 20
Lehrlingsausbildung: 5
Umwelt / Ökologie: 5


title: Schulhaus Kreuzgut, Sanierung und Erweiterung der Schulanlage, Baumeisterarbeiten

description: Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kreuzgut, Baumeisterarbeiten

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Schlüsselpersonen: 20
Referenzen: 20


description: Los 1: UW Grynau Mast 1 – km 3.930 - Betonierter Kabelrohrblock, Länge ca. 3.930 km - 5 Schächte (1 Bridenschacht, 4 Muffenschächte)

description: Los 2: km 3.930 – Mast Nr. 915 - Betonierter Kabelrohrblock, Länge ca. 2.770 km - 4 Schächte (1 Bridenschacht, 3 Muffenschächte)

title: L214 Kabelrohrblock

description: Erstellung einer 110-kV Kabelrohrblockanlage zwischen dem UW Grynau und dem Mast Nr. 915. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen folgende Hauptarbeiten: - Installation und Erschliessungsarbeiten - Erstellen und Rückbau von Transportpisten - Aushub- und Eindeckarbeiten - Liefern, Verlegen und Einbetonieren von Kabelschutzrohren - Schalen und Betonieren von Muffenschächten - Versetzen von Bridenschächten - Grab- und Betonierarbeiten im Kulturland - Instandstellung im Kulturland - Arbeiten im Bereich von Freileitungen - Arbeiten entlang Strassen und Gewässer

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit / Preis:: 50
Qualität Angebot und Anbieter:: 30
Technische Lösung:: 20


title: ICT ProjektassistentZeitdauer der Auftragserteilung 5 Jahre vom 2. Quartal 2016 bis 1. Quartal 2021Option: 3 000 Stunden

description: ICT Projektassistent.Zeitdauer der Auftragserteilung 5 Jahre vom 2. Quartal 2016 bis 1. Quartal 2021.Option: 3 000 Stunden.

description: ICT Entwickler.Zeitdauer der Auftragserteilung 5 Jahre vom 2. Quartal 2016 bis 1. Quartal 2021.Option: 25 000 Stunden.

description: ICT Projektleiter.Zeitdauer der Auftragserteilung 5 Jahre vom 2. Quartal 2016 bis 1. Quartal 2021.Option: 12 000 Stunden.

title: (16061) 750 Beschaffung Informatik Dienstleistung (SBFI).

description: Das Ressort Informatik (IT) ist der Dienstleistungserbringer für das gesamte SBFI. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikationen und dem Information Service Center WBF ISCeco werden Fachanwendungen betrieben, Projekte durchgeführt und Support für die über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geboten.Viele Projekte werden durch die Fachabteilungen definiert und terminiert. Dadurch entstehen Spitzen (quantitativ) und Engpässe (qualitativ), die durch externes Personal abgedeckt werden müssen. Der konkrete Bedarf entsteht jeweils recht kurzfristig. Für gewisse, teilweise standardisierte Rollen / Funktionen werden mit dieser öffentlichen Ausschreibung drei leistungsfähige Anbieter je Los im Geschäftsfeld Informatik Dienstleistung gesucht.Die einzelnen Aufgaben sind noch nicht alle im Detail geplant. Die Auftragnehmer sollen nach Möglichkeit in die Planung und Umsetzung mit einbezogen werden. Aus diesen Gründen wird je Los ein Rahmenvertrag für Dienstleistungen im Informatikbereich bis zum optionalen Bedarfsende des jeweiligen Loses ausgeschrieben.Das folgende Mengengerüst ist eine Schätzung des Umfangs der ab 2016 durch die SBFI-interne Organisation benötigten externen Unterstützung. Auf dieser Schätzung basiert auch das ausgeschriebene Beschaffungsvolumen. Folgende Lose (maximale Stundenzahlen) werden mit drei Zuschlagsempfängern pro Los mittels Rahmenvertrag vereinbart.Los 1 – ICT Projektleiter,— 12 000 Std.Los 2 – ICT Entwickler,— 25 000 Std.Los 3 – ICT Projektassistent,— 3 000 Std.

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

Business & Decision AG

street: Worblentalstraße 99

BeOne (Schweiz) AG

street: Riedstraße 11

Atos AG

street: Freilagerstraße 28


name: Stadt Kloten, Kirchgasse 7, Liegenschaften, 8302 Kloten

title: Sanierung & Erweiterung Schulhaus Feld-Kloten, BKP 221.6 Aussentüren


name: Infrastruttura, Energia Gestione degli impianti di energia — Linee di trasporto

title: LT 285 Giubiasco — Vezia, Tratta Bironico — Manno, Opere del genio civile.

description: Réalisation des fondations des nouveaux pylônes de la ligne LT 285 Giubiasco–Vezia, sur le tronçon Bironico–Manno, et déconstruction des pylônes et supports de la ligne existante, sur le même tronçon.Les prestations se répartissent en deux lots:— Lot 1: pylônes à proximité de la ligne ferroviaire:o 33 nouvelles fondations de pylônes;o 9 fondations de pylônes existantes, dont il est prévu de déconstruire la partie en surface;o 3 fondations de supports existants, dont il est prévu de déconstruire la partie en surface.— Lot 2: pylônes éloignés de la ligne ferroviaire:o 53 nouvelles fondations de pylônes;o 12 fondations de pylônes existantes, dont il est prévu de déconstruire la partie en surface;o 23 fondations de supports existants, dont il est prévu de déconstruire la partie en surface;o 1 fondation de pylône existant, qu'il est prévu de déconstruire intégralement;o 1 fondation de support existant, qu'il est prévu de déconstruire intégralement.Métrés principaux prévus:— Lot 1:o Béton coulé en place: env. 450 m3;o Coffrage perdu pour les têtes de pieux des pylônes: env. 18 t;o Béton de démolition des fondations de pylônes et supports: env. 60 m3;o Remblais: env. 750 m3;— Lot 2:o Béton coulé en place: env. 780 m3;o Coffrage perdu pour les têtes de pieux des pylônes: env. 27 t;o Béton de démolition des fondations de pylônes et supports: env. 230 m3;o Remblais: env. 2400 m3.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Industriestrasse 1


title: Kantonsstrasse KH2 Dallenwil, Brandboden - Dammstrasse Belagserneuerung

description: Belagserneuerung, Länge = 400 m Fräsarbeiten: 3'400 m2 (Tiefe 14 bis 28 cm) Walzasphalt: AC 8 S, 300 t / AC B 16 S, 550 t / AC T 22 S, 725 t Abschlüsse: Stellplatte SN 10, 400 m / Schalenstein Typ 12 spez., 100 m Erneuerungen SS: 11 Stück

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: AC architectes, Alexandre Clerc architecte &

title: Construction de l'école secondaire de Copet

description: 554 éléments pour 3500 m2 de surface apparente bouchardée

eligibilityCriteria: selon documents d'appel d'offre


title: Erweiterung Schulhaus und Aula Altikofen

description: Flachdacharbeiten inkl. Wärmedämmung auf Dach Schulhaus und Dach Aula. Liefern und montieren von Dachausstiegen.


name: Ville de Neuchâtel, Service du développement territorial, Office planification et aménagement urbain

description: Projet de réaménagement de la place de la Fontaine et de la rue du Temple - Prestations pour une équipe pluridisciplinaire réunissant architecte-paysagiste, ingénieur mobilité, ingénieur civil - Phases SIA 32 à 53

title: ESPACES PUBLICS - Réaménagement de la place de la Fontaine et de la rue du Temple

street: Faubourg du Lac 3


title: Dienstleistungspartner als Systemintegrator zur Beschaffung, Koordinierung und Betrieb der MFP-Infrastruktur der Fachhochschule Nordwestschweiz.

description: Suche eines Dienstleistungspartners als Systemintegrator und Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Beschaffung, Koordinierung und Betrieb der MFP-Infrastruktur der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Fachhochschule Nordwestschweiz

street: Bahnhofstrasse 6

Canon (Schweiz) AG

street: Richtistraße 9


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

description:
La route nationale N06 a été construite il y a environ 35 ans. Beaucoup d’éléments d’installations sont techniquement dépassés et doivent être remplacés. Le périmètre du projet débute au km d’entretien 21 582 et finit au km d’entretien 26 550.
                  L’objet de l’appel d’offres porte sur la direction des travaux du lot principal TP-3, y compris l’accompagnement des phases 41, 51 et 53.

title: N06.36 080295, EP Rubigen – Thoune Nord, direction des travaux pour lot principal Kiesen – Thoune Nord (ID 2320)

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

street: Forchstrasse 395


name: Stiftung Krematorium des St.Galler Feuerbestattungsvereins

description: BKP 230 Elektroinstallationen

description: BKP 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten

title: Neubau Krematorium St.Gallen

description: Neubau


name: Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion Hochbauamt.,à l'attention de Alexandre Caille, Route des Daillettes 6, 1701 Fribourg, Suisse, E-mail:

title: Transformation & assainissement de l'Hôtel Cantonal à Fribourg - Publication n°3

description: Umbau- und Sanierungsprojekt des Rathauses in Freiburg, Dieses historische Bauwerk, Wahrzeichen der Stadt besteht aus einem Hauptgebäude aus dem 16. Jahrhundert und einem Wachhaus aus dem 18. Jahrhundert.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Tief- und Strassenbauarbeiten, Hausen am Albis, Zugerstrasse, km 1.960 - 2.590, Mülibach bis Nachtweid

description: Fahrbahn: 630 m x 6.50 m Rad-/Gehweg: 630 m x 2.60 m AC 8 N: 460 to ACT 22 N: 400 to ACF 22 N: 400 to Profilverbesserungen AC 4 L: 50 to Fräsen Belag: 5'000 m2 Aufbruch Belag: 2'200 m2 Sytec SG 8000: 2'200 m2 Aushub/Abtrag: 4'000 m2 Kieslieferung: 3'000 m3 Bankettsicherungssysteme: 100 m Stellplatten: 120 m Kontrollschächte: 18 Stück Sickerleitung DN 200 / 250: 635 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität / Termineinhaltung: 25
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 70
Qualität / Termineinhaltung: 25
Lehrlingsausbildung: 5


description: Station de charge à Interlaken - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Genève - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Lugano - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Lausanne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Romanshorn - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Lucerne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Saint-Gall - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Zurich - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Bâle — livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres «Exigences du produit».

description: Station de charge à Berne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Bienne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Brig - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Coire - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

title: Livraison de produits de boulangerie

description: Livraison de produits de boulangerie.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: goods

Achats stratégiques

street: Limmatstrasse 23


title: Neubau Schulhaus Sonnhalde Ost

description: Schreinerarbeiten

awardCriteriaDetails: Preis:


title: Winter World Wallisellen - Sanierung und Neubau

description: Die Gemeinde Wallisellen ist Eigentümerin der Parzelle 8281 und der darauf befindenden Eis-sportanlage sowie dem Restaurant Spoede. Beide Anlagen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Zu diesem Zweck wird die gesamte Anlage bis auf das Restaurant Spoede abgebrochen und wieder neu aufgebaut. Das Restaurant Spoede wird in den Rohbau zurückgebaut und von dort an wieder neu aufgebaut. Um den heutigen Bedürfnissen des Betreibers sowie den Vereinen nachzukommen, wird die ganze Anlage erweitert und auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Zusätzlich wird das Eishockeyfeld überdacht um Witterungs unabhängig zu werden. Die Anlage ist in mehrere Trakte aufgeteilt, genauere Informationen können aus dem beigelegtem Submissionsvorspann entnommen werden.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität und projektbezogene Qualitätssicherung: 40


title: Projektes GSA den Ersatz der Gegensprechanlage

description: Die Gegensprechanlage (GSA) existiert seit 1982 und ist seit Betriebsaufnahme des Kraftwerkes in Funktion. Sie besteht aus einer zentralen Anlage und einem weit verzweigten Netz von Kupferleitungen mit Anschlussdosen für Mobile Sprechstellen und fest installierte Gegensprechstellen in den wichtigsten Räumlichkeiten des Kraftwerks. Ursprünglich wurde die GSA neben der Telefonie (Festnetz) als ein zusätzliches Kommunikationssystem für die Inbetriebnahme, Kontrollarbeiten und während der Revisionen eingesetzt. Durch das Funktelefon (DECT) wurde ihre Verwendung als Kommunikationsmittel für den täglichen Betriebsablauf verringert bzw. wird nur noch selten eingesetzt. In ihrer Bewertung als zusätzliche diversitäres Kommunikationsmittel hat die GSA seit den Ereignissen und den daraus gewonnenen Rückschlüsse gewonnen.

eligibilityCriteria: 23.12.2015 Kosten: Keine Siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Co-maîtrise d'ouvrage CEVA: formée du Canton de Genève, représenté par le DETA, et de CFF SA, infrastructure – projet CEVA

title: Liaison ferroviaire CEVA – Travaux d'architecture - Travaux stations - Lot C (LStC) - Second œuvre.

description: Le Projet CEVA a pour objet la construction de la liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse qui reliera la gare de Cornavin à la gare d'Annemasse par une double voie continue, sur une longueur totale de 16.4 km.Les stations suivantes se situent sur le tracé :- Gare de Lancy – Pont-Rouge (LAPR)- Halte de Carouge – Bachet (CABA)- Halte de Champel – Hôpital (CHHO)- Gare des Eaux-Vives (GEEV)- Halte de Chêne-Bourg (CHEB)Le présent appel d'offres concerne spécifiquement le second oeuvre des stations (gares et haltes):SOLS : revêtements de solsLTEC : locaux techniquesLes parties d'ouvrage suivantes font partie du Lot LStC-SOLS :- Installations de chantier pour les revêtements de sol- Revêtements de sol, yc. équerres d'arrêts- Etanchéités- Lignes tactilo-visuelle- Prototypes, échantillons, testsLes parties d'ouvrage suivantes font partie du Lot LStC-LTEC :- Installations de chantier pour les locaux technique- Cloisons en plots ciments EI60- Traitement de surface sols, murs et plafonds- Enduits pour murs- Peintures sols, murs et plafonds- Lasure anti poussière sur murs et dalles béton- Traitement anti-graffiti des surfaces en béton accessibles au public- Divers travaux de maçonnerie- Prototypes, échantillons, tests

street: Rue de Lausanne 16 bis

Belloni SA

street: Rue des Moraines 1


description: BKP 215 Fassadenbau

description: BKP 228 Äusserer Sonnenschutz

title: BAV 80689 Schulanlage Im Isengrind

description: Neubau - BKP 215 Fassadenbau - BKP 228 Äusserer Sonnenschutz


title: Gemäss Punkt 0.1

description: Winterdienstarbeiten auf Strassen des Kantons Zürich im Grossraum Affoltern a.A.

awardCriteriaDetails: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: ARGE T40 c/o Implenia Bau AG,Binzenmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière, à l'attention de Ne pas ouvrir - documents d'appel d'offre RUTS Instandsetzung T40 Aarebrücke,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: N06 RUTS, EP Rubigen - Thun Nord, Vorgezogene Massnahmen Instandsetzung Aarebrücke Thun (T40)

description: Gesamtinstandsetzung, Verstärkung und Erdbebenertüchtigung der Aarebrücke T40 bestehend aus nachfolgend aufgelisteten Massnahmen: - Neue Rückverankerung der Brücke mittels externen Spanngliedern - Absturzsicherung mittels neuen Längs- und Querpuffern aus Beton - Erneuerung und Instandsetzung der Widerlagerrückwand mit einer neuen Schlepplatte - Erneuerung der Brückenränder und Fahrzeugrückhaltesysteme gemäss ASTRA Richtlinie - Betoninstandsetzung und Verstärkung des Brückenträgers und Anpassungen am Mittelstreifen für eine durchgehende befahrbare Brückenbreite - Erneuerung der Abdichtung und des Belags - Instandsetzung der Brückenlager und Erneuerung der Fahrbahnübergänge - Erneuerung der Brückenentwässerung und Ausführung eines neuen Werkleitungskanals beidseitig der Brücke - Lokale Betoninstandsetzungen inkl. Rissinjektionen und Oberflächenschutz an den Widerlagerwänden und Stützmauern - Neue Zugänge zur Widerlagerkammer Hinzu kommen Anpassungsarbeiten auf der freien Strecke der Nationalstrasse N06 zur Verstärkung der Pannenstreifen und Mittelstreifen, die für die Abwicklung der Bauverkehrsführung erforderlich sind: - Abfräsen und Neu-Einbau von Belag (Tagbaustelle mit Spurabbau) - Ersatz der bestehenden Einlaufschächte auf der freien Strecke - Div. Tiefbauarbeiten für Werkleitungskanal auf freier Strecke

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1::
Preis;: 60
ZK2::
Bauprogramm und Termine;: 20
unterteilt in::
- Plausibilität und Detaillierungsgrad (Angabe aller wesentlichen Arbeitsschritte):
des Bauprogramms mit Einhaltung der vorgegebenen Termine10%:
- Vorgeschlagene Massnahmen zur Minimierung der Verkehrsbehinderungen und:
Dauer bis zur Freigabe der Verkehrsflächen an den Verkehr 5%:
- Zweckmässigkeit des Bauablaufs zur Gewährleistung einer optimalen Qualität 5%:
ZK3::
Kompetenz Schlüsselpersonen, technische Lösungen,:
Qualität der eingereichten Unterlagen;: 15
unterteilt in::
- Qualifikation und Erfahrung des Schlüsselpersonals (Angabe von je ein oder zwei Referenzobjekten pro Schlüsselperson aus den letzten 10 Jahren) 5%:
- Qualität des technischen Berichts mit Aufzeigen der Risiken und Erfolgsfaktoren für Arbeiten auf Nationalstrassen während Betrieb, Aufzeigung diverser kritischer Punkte betreffend die Bauausführung und entsprechender Lösungsansätze 10%:
ZK4::
QM-Konzept;: 5
Beurteilung der Art und Umfang des Qualitätsmanagementkonzepts, mit Angabe aller konkreten, täglich, wöchentlich und monatlich vorzunehmenden Prüfungen und Kontrollen in den Sparten Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten, Oberflächenschutz, Betoninstandsetzung, Überwachung Umweltschutzmassnahmen, Gerüst.:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5. Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Punkten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1::
Preis;: 60
ZK2::
Bauprogramm und Termine;: 20
unterteilt in::
- Plausibilität und Detaillierungsgrad (Angabe aller wesentlichen Arbeitsschritte):
des Bauprogramms mit Einhaltung der vorgegebenen Termine10%:
- Vorgeschlagene Massnahmen zur Minimierung der Verkehrsbehinderungen und:
Dauer bis zur Freigabe der Verkehrsflächen an den Verkehr 5%:
- Zweckmässigkeit des Bauablaufs zur Gewährleistung einer optimalen Qualität 5%:
ZK3::
Kompetenz Schlüsselpersonen, technische Lösungen,:
Qualität der eingereichten Unterlagen;: 15
unterteilt in::
- Qualifikation und Erfahrung des Schlüsselpersonals (Angabe von je ein oder zwei Referenzobjekten pro Schlüsselperson aus den letzten 10 Jahren) 5%:
- Qualität des technischen Berichts mit Aufzeigen der Risiken und Erfolgsfaktoren für Arbeiten auf Nationalstrassen während Betrieb, Aufzeigung diverser kritischer Punkte betreffend die Bauausführung und entsprechender Lösungsansätze 10%:
ZK4::
QM-Konzept;: 5
Beurteilung der Art und Umfang des Qualitätsmanagementkonzepts, mit Angabe aller konkreten, täglich, wöchentlich und monatlich vorzunehmenden Prüfungen und Kontrollen in den Sparten Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten, Oberflächenschutz, Betoninstandsetzung, Überwachung Umweltschutzmassnahmen, Gerüst.:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5. Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Punkten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Inselspital Bern Direktion Betrieb, Medizintechnik

title: Integrierter OP HNO-OP

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Consortium Bieri&Grisoni SA - S.Facchinetti SA,Bd des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, Suisse

description: Travaux de génie civil pour la pose d'une batterie de tubes (PE diam. 120mm et PE diam. 60mm) sur une longueur de 2.6km. Foncage hydraulique d'une longueur de 45m et d'un diam. de 800mm

eligibilityCriteria: 05.10.2009 CHF 250.00 Sur le CCP 17-223-5 mention "Eplatures"


title: (16068) 202 Magazin „Eine Welt“.

description: Der Ausschreibungsgegenstand umfasst die Bildbearbeitung, anfallende Autorkorrekturen, den Druck, die Weiterverarbeitung, den einzeln in Folie eingeschweißten, direkt adressierten Einzelversand und die Spedition der Restexemplare des Magazins „Eine Welt“. Der vollständige Leistungsbeschrieb zum Magazin „Eine Welt“ ist unter Ziff. 4.3 dieses Pflichtenhefts ausführlich dokumentiert.

Stämpfli AG

street: Wölflistraße 1


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Immobilien

title: Europaallee, öffentlicher Raum - Strassen- und Tiefbauarbeiten

description: Mit der Europaallee entsteht in Zürichs Mitte ein neues Quartier mit Läden, Dienstleistung und Wohnen. Das Rückgrat und stadträumliche Verbindungselement bildet der öffentliche Raum. Dieser durchzieht das Areal als sich an den Enden platzartig weitende und in der Mitte sich verengende Diagonale, die Europaallee. Sie wird einheitlich mit gleichbleibenden, markanten Gestaltungselementen ausgebildet. Die Baufelder werden von Ginkgoreihen flankiert, deren Baumabstand in Abhängigkeit zur Enge bzw. Weite des Raumes divergiert. Eine die städtebauliche Freiraumfigur nachbildende Belagsfläche aus grossformatigen Natursteinplatten macht das Kontinuum aus Platzbereichen und Allee für den Passanten erlebbar und bildet den Rahmen für die unterschiedliche, nutzungsspezifische Bespielung der beiden Platzbereiche.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsbedingungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualität Schlüsselpersonen: 10
Technischer Bericht: 10
Gesamteindruck Anbieterin am Vergabegespräch: 10


title: Cebbia 2021 strato d'usura

description: AC 8 N 30 mm 220 ton; griglie e chiusini 18 pz; cunette 300 m

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


description: Support for quality control, QC and project management of all hydrogeological investigations is the subject of this tender, including:— preparation of a report about planned QC-measures and other tasks related to preparation for the field activities,— onsite QC of all hydrogeological borehole investigations: packer tests, groundwater sampling, fluid logging,— review of analyses,— review of Reports,— analyses of selected hydraulic packer tests and fluid-logging datasets as control analyses,— writing of QC Reports,— writing of a report summarising all hydrogeological investigations in a borehole,— project management support, including invoice control of test contractors, updates of time plan and support for mobilisation calls for test contractors.The onsite QC work will be done together with the task manager hydrogeology of Nagra and will take place around the clock.

title: TBO- QC Hydrogeology

description: TBO- QC Hydrogeology.

Nagra

street: Hardstrasse 73, Postfach 280

CSD Ingenieure AG

street: Schachenallee 29A


description: Construction d'un nouvel EMS à Siviriez comprenant 62 chambres et d'un foyer de jour.

title: Construction d'un EMS à Siviriez

Deillon Delley architectes SA

street: Rue Lécheretta 1


title: Immobilienamt, Finanzvermögen in Maur, Wohnhaus mit Restaurant "Schifflände", Instandsetzungs- und Instandhaltungsmassnahmen

description: BKP 346 Kälteanlagen

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualität:
Termine:
Lehrlingsausbildung:


name: Association du Centre Intercommunal de Santé l'Oasis, à l'attention de Susan Elbourne Rebet,av. de Bussy 5, 1510 Moudon, Suisse, Téléphone: 021 / 905 97 97, Fax: 021 / 905 97 00, E-mail:

title: Transformation de l'ancien Hôpital de Moudon en EMS

description: Transformation de l'ancien hôpital en EMS et assainissement de l'enveloppe du bâtiment : Coût des travaux CFC 1-4 fr. 8'000'000 Bâtiment de 14'430 m3 (volume bâti) Surface de plancher de 4'430 m2, dont 3'800 m2 sont utilisées par l'EMS. La surface utile concernée par les travaux est d'environ 2'400 m2.

eligibilityCriteria: Respect de la loi sur les marchés publics. de son règlement d'application et des conventions collectives en vigueur dans le Canton de Vaud.


name: F. DREYFUSS SA, à l'attention de M. Julien Schüpbach,Rue du Camus 2 - Case postale 671, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41 26 663 28 43, Fax: -, E-mail:

title: Aménagement de la route de Grandcour Appel d'offre GENIE CIVIL

description: L’ensemble des travaux comprend les éléments suivants : ♦ Réfection complète de la superstructure de la route de Grandcour ♦ Réalisation de trottoirs et cheminements piétonniers ♦ Réalisation de bandes cyclables ♦ Réalisation de plantations, aménagements paysagers et divers mobiliers urbains ♦ Réalisation de marquages routiers et mise en place de signalisations ♦ Réalisation de collecteurs d’eaux usées/eaux claires ♦ Réalisation de fouilles pour les réseaux d’eau potable/gaz ♦ Réalisation de réseaux pour les services et l’éclairage public

eligibilityCriteria: Conformément au règlement d'appel d'offre cité dans le dossier.


title: Moosseedorftunnel, Deckenstromschiene.

description: Für den Projektperimeter ist die bestehende Einfachfahrleitung unter Betrieb (in Nachtpausen) durch eine Deckenstromschienen zu ersetzen. Die Planung und Montage der Deckenstromschienen sowie die Lieferung des benötigten Materials sind Bestandteil dieser Submission. Ebenfalls Bestandteil sind die Bohrarbeiten für die neuen Tragwerke.

Regionalverkehr Bern-Solothurn AG

street: Tiefenaustrasse 2, Postfach

Furrer + Frey AG

street: Thunstraße 35


name: d4 atelier d'architecture SA,avenue de Rumine 9, 1005 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: COMPLEXE SCOLAIRE BOIS-MURAT

description: Afin de répondre aux besoins futurs, la Commune d'Epalinges a décidé de construire deux bâtiments scolaires sur le complexe scolaire de Bois-Murat. Le projet comprend la démolition de deux bâtiments et la construction en lieu et place de deux bâtiments scolaires regroupant structures sportives, parascolaires (UAPE) et scolaires (PPLS).

eligibilityCriteria: Conformément aux documents de l'appel d'offres.


description:
Strassenbau:
                  Quartierstrasse Breite 5,50m, Länge 230m
                  Belagsersatz inkl. Abschlüsse
                  Kanalisation
                  Neue Kontrollschächte D 1000/600
                  Neue Kanalisation PP D 160 = 30m
                  Neue Kanalisation PP D 250 = 40m
                  Neue Kanalisation Centub D 500 = 150m
                  Neue Kanalisation GFK HOBAS D 800 = 150m
                  Werkleitungen:
                  Wasserhauptleitung = 240m
                  Wasserhauszuleitung = 40m
                  EW-Kabelblöcke = 290m
                  Kabelschächte D 800/600 = 3 St.
                  Verteilkabine Ersatz = 1 St.
                  EW-Plattenschächte = 2 St.

title: Fällanden, Sanierung Werkleitungen, Alte Zürichstr. – Mooswiesstr.

description:
Straßenbau:
               Quartierstraße Breite 5,50m, Länge 230m
               Belagsersatz inkl. Abschlüsse
               Kanalisation
               Neue Kontrollschächte D 1000/600
               Neue Kanalisation PP D 160 = 30m
               Neue Kanalisation PP D 250 = 40m
               Neue Kanalisation Centub D 500 = 150m
               Neue Kanalisation GFK HOBAS D 800 = 150m
               Werkleitungen:
               Wasserhauptleitung = 240m
               Wasserhauszuleitung = 40m
               EW-Kabelblöcke = 290m
               Kabelschächte D 800/600 = 3 St.
               Verteilkabine Ersatz = 1 St.
               EW-Plattenschächte = 2 St.

Ing.büro Hetzer, Jäckli und Partner AG

street: Turbinenweg 5, Postfach


description: Wäschereidiensteistungen für sämtlich anfallende Wäsche der KSA AG Gruppe - gemäss Ausschreibungsunterlagen

title: Wäschereidienstleistungen für sämtlich anfallende Wäsche der KSA AG Gruppe

Submission KSA AG

street: Tellstrasse 25


title: Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau OKS - SKP 272.0 Glasschiebetüren mit Metallrahmen OKS

description: 273083 SKP 272.0 Glasschiebetüren mit Metallrahmen OKS Automatische (Teleskop-) Schiebetüren bis 4-flüglig mit Stahl-Glas-Profil. Teilweise mit fest verglastem Seitenteil. Teilweise mit Metallzarge. Montiert in Leicht- oder Massivbau. Anzahl Türen 11 Stück

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Gemeinde Emmen, Departement Planung und Hochbau

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Die Schulanlage Erlen soll ausgebaut werden. Der Neubau ergänzt die bestehenden Schulgebäude, die windmühlenartig um den zentralen Pausenplatz angeordnet sind. Für den neuen Trakt 4 wird ein dreigeschossiger Modulbau mit einem neuen Erdgeschoss in Mischbauweise (Stahlbeton / Betonelemente / Mauerwerk) ergänzt. Das Erdgeschoss übernimmt dabei die Struktur und den Raster des Modulbau. Durch einen Treppenturm mit Lift wird das Gebäude hindernisfrei erschlossen. Diese neue Hauptfassade in offener Betonskelettbauweise beinhaltet den grosszügig überdeckten Haupteingang sowie zusätzliche Pausenflächen im Aussenraum bei den Obergeschossen. Die Fassaden des Erdgeschosses und des Erschliessungsturms werden mit der gleichen Material- und Farbwahl einheitlich gestaltet und ergänzen die hinterlüftete, rotbraune Eternitfassade des Modulbaus.


description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m, une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

title: Marché 23 — plâtrerie / cloisons / faux-plafonds placo.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9


name: Association d'entreprises Colas Suisse SA - Prader Losinger SA

name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur Filiale Thun

title: Bex-Martigny Revêtement. Secteur Sierre.

description: Die Ausschreibung ist im Rahmen des Unterhaltsprojekts „Belagsarbeiten 2014 – Bex-Martigny Sektor Sierre-West“ lanciert. Es beinhaltet den kompletten Austausch der Beläge der negativen Fahrbahnen der Autobahn N09 in Sierre-West, auf einem Abschnitt von 700 m. Die Kilometermarkierungen STRADA des Projektes sind von 111‘800 bis 112‘500 in negativer Richtung. Das Mandat umfasst die Baustellenmarkierungen, Verkehrstrenner (Typ Vario Guard), Demolierung und Abtransport der Beläge mittels Fräsen sowie Lieferung und Einbau von 220 mm Asphalt in drei Schichten. Der Autoverkehr ist während der Bauphase aufrechtzuerhalten und wird je nach Fortschritt der drei Bauetappen umgelenkt. Die Deckschicht in porösem Asphalt PA, rund 7‘500 m2, wird in einer Etappe eingebaut. Die temporären sowie definitiven Markierungen sind ebenfalls Teil des Mandats. Um die Dauer des Arbeiten zu reduzieren, sollen diese im Schichtbetrieb durchgeführt werden. Das Projekt wird vom ASTRA, Filiale Thun geführt.

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions fournies dans les documents d'appel d'offres.


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

title: Ökologische Ersatzmassnahmen Seebecken Zürich, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Installation de vaporisation par faisceau d'électrons linéaire, entièrement automatique, pour la production de qubits supraconducteurs hautement cohérents avec une uniformité suffisante de l'épaisseur de couche.

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: L’UPU met en adjudication la gestion de son restaurant d’entreprise.


name: Bau- und Umweltdepartement, Fachstelle Hochbau & Energie

title: Neubau Alters- und Pflegezentrum

description: BKP 903 Mobiliar

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description: Projektierung und Realisierung (SIA-Phasen 31-53)Neubau Kernfahrbahn und Schmalfahrbahn, Neubau Fahrbahnhaltestelle, Fahrbahnquerungen, Trottoirüberfahrten, Strassenraumgestaltung. Realisierung (SIA-Phasen 41, 52, 53) Ersatzneubau Durchlass Gossauerbach.

title: Gossau, BGK Grütstrasse

street: Walcheplatz 2


name: IBAarau Kraftwerk AG, à l'attention de Hansjürg Tschannen,Obere Vorstadt 37, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835 00 30, Fax: 062 835 02 54, E-mail:

title: Kraftwerk Aarau – Erneuerung Zentrale 1 – Elektrotechnische Einrichtungen

description: Das Laufkraftwerk Aarau besteht aus zwei Zentralen welche in unterschiedlichen Zeitperioden erstellt wurden. Die Zentrale 1 ist mit 4 Maschinensätzen ausgerüstet und die Zentrale 2 mit 7 Maschinensätzen. Im Rahmen der Gesamterneuerung des Kraftwerks Aarau haben sich die IBAarau entschlossen, als erstes die Erneuerung der Automatisierung der 4 Maschinen der Zentrale 1 durchzuführen. Dazu gehören auch die Erneuerung des KW Eigenbedarfs, der Notstromanlage sowie die Einführung eines übergeordneten KW Leitsystems. Die Zentrale 2 wird danach in einem zweiten Schritt komplett neu gebaut wobei die 7 bestehenden Maschinensätze durch zwei Maschinengruppen ersetzt werden. Die Ausschreibung bezieht sich auf Lieferung, Transport, Montage und Inbetriebsetzung folgender Komponenten: Pos. 1: Erneuerung Eigenbedarf und Notstromanlage -Vor der Automatisierung der Zentrale 1 ist eine Erneuerung des KW Eigenbedarfs und der Notstromanlage vorgesehen. Die ursprüngliche Eigenbedarfsverteilung muss bis zum Abbruch der letzten Maschinen der Zentrale 2 betriebsfähig bleiben. Pos 2: Erneuerung Steuerungen der MG 8 – 11, Hilfsbetriebe und Nebenanlagen -Erneuerung der lokalen Maschinensteuerungen -Erneuerung der Steuerung für Hilfsbetriebe -Erneuerung der Steuerung für Nebenanlagen Pos 3: Wasserhaushaltsregulierung -Erneuerung der Wasserhaushaltsregulierung Kraftwerk -Erneuerung der Wasserhaushaltsregulierung beim Wehr Pos 4: Kraftwerk Leitsystem -Einführung eines übergeordneten KW Leitsystems Die Maschinengruppen 8, 9, 10 und 11 haben folgende technische Daten: Typ Synchrongenerator Nennleistung: 2350 kVA Leistungsfaktor: 0.7 Nennspannung: 8.6 kV Nenndrehzahl Generator: 115 min-1 Turbine: Kaplanturbine mit direkt gekuppeltem Generator Nennwassermenge: 34 m3/s Nenndrehzahl Turbine: 115 min-1

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit fournir la preuve qu’il a réalisé, monté et mis en service, durant les 10 dernières années, au moins 5 installations de centrales hydroélectriques comparables. Pour remplir les conditions générales de participation, cette pièce justificative doit être jointe à la demande des documents d’appel d’offre. Sans cette pièce justificative, les documents d’appel d’offre ne seront pas remis.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigter Preis: 40
Bewertung des Lieferanten: 15
Technische Qualität der angebotenen Einrichtungen: 35
Termine und Bauablauf: 10
Bereinigter Preis: 40
Bewertung des Lieferanten: 15
Technische Qualität der angebotenen Einrichtungen: 35
Termine und Bauablauf: 10


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Hedingen, 652 Arni-/Maienbrunnenstrasse, Km 1.230-1.650 Hofibach bis Geissbergweg


description: BKP 281.9-01 Sockelleisten Los B

description: BKP 281.9-01 Sockelleisten Los A

title: Universität Zürich Irchel, UZI 5, Laborneubau 5. Bauetappe, BKP 281.9-01 Sockelleisten Los A

description: BKP 281.9-01 Sockelleisten Los A und Los B Um kleinere und mittlere Unternehmen berücksichtigen zu können, wird das Auftragsvolumen in Lose aufgeteilt. Das Leistungsverzeichnis (LV) setzt sich aus Los A und Los B zusammen. Die Angebote werden, gemäss Eignungs - und Zuschlagskriterien, losweise verglichen und der Zuschlag wird losweise erteilt. Preisangebote für beide Lose (A und B) sind erwünscht. Die Bauherrschaft wird den Anbieter mit dem wirtschaftlich günstigsten Losangebot beauftragen. Eine Beauftragung für beide Lose ist möglich.

awardCriteriaDetails:
Günstigstes Gesamtangebot::
Qualifikation der Schlüsselpersonen (Team)::
Erstellen eines eigenen projektbezogenen Kapazitätsnachweises::


title: Ersatz POLYCOM Backbone & Evaluation Wartungspartner.

description: Evaluation eines geeigneten Systemlieferanten und Dienstleistungspartners für die die Planung, Realisierung, Lieferung, Installation, Konfiguration, Inbetriebsetzung, Schulung und Wartung einer neuen Polycom Backbone Infrastruktur für das Polycom Teilnetz Zürich. Das neue System soll Glasfaser- und Richtfunkverbindungen mit hohen Bandbreiten für verschiedene Services in einem möglichst homogenen System zur Verfügung stellen. Der Auftragsnehmer muss zudem die Wartung für den neuen Polycom Backbone sowie für die Umsysteme für mindestens 7 Jahre übernehmen. Mit der vorliegenden Ausschreibung ist die Option verbunden, den evaluierten Anbieter während der Dauer des abzuschließenden Wartungsvertrages für den Ausbau von Standorten als GU zu beauftragen.

Kantonspolizei Zürich IT Entwicklung

street: Postfach

Swisscom Broadcast AG

street: Ostermundigenstraße 99


description: Manufacturing and delivery of steel lattice masts with tubular diagonals, including:— update of drawings and new drawings.— scheduling— factory acceptance test (FAT)— packaging and transport to delivery site— documentationA detailed project description can be found in document C1 "Technical Specifications", in the tender documents.

title: 380 kV Ltg Beznau Birr, Leitungsverlegung Riniken, Lieferung Stahlmasten und Zeichnungen

description: Manufacturing and delivery of steel lattice masts with tubular diagonals, including:— update of drawings and new drawings,— scheduling,— factory acceptance test (FAT),— packaging and transport to delivery site,— documentation.A detailed project description can be found in document C1 "Technical Specifications", in the tender documents.

Swissgrid AG Strategischer Einkauf

street: Bleichemattstrasse 31, Postfach


title: Automated fluorescence microscopy system.

description: L'EPFL entend acquérir en 2013, un système de microscopie de fluorescence automatisée pour le laboratoire ‘Plateforme technologique de Criblage Biomoléculaire' (Biomolecular Screening Facility) de la Faculté des Sciences de la Vie. L'équipement sera dédié à la recherche de pointe dans le domaine de la découverte des molécules biologiquement actives par la réalisation de tests de criblage moléculaire à haut débit pour le Pôle de recherche national, (PRN),"Chimie Biologique".En considérant les besoins de l'EPFL et les objectifs scientifiques du laboratoire ‘Plateforme technologique de Criblage Biomoléculaire', la priorité sera donnée aux domaines de recherche suivants :-développer et établir des applications pour des tests de criblage cellulaire basés sur l'imagerie-réaliser de grandes campagnes de criblage phénotypique de librairies chimiques et/ou d'ARN interférentsLes fournisseurs peuvent obtenir des informations générales sur le laboratoire concerné par ce domaine de recherche à l'adresse internet suivante : http://bsf.epfl.ch

Biomolecular Screening Facility (BSF)

street: Bâtiment AAB - Station 15

GE Healthcare Europe GmbH

street: Europastr. 31


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Luigi Bartesaghi, via Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: 091 814 27 77, Fax: 091 814 27 39, E-mail:

title: Galleria Vedeggio - Cassarate Impianto di videosorveglianza e detezione immagini

description: Fornitura, posa e messa in servizio di un impianto di videosorveglianza e detezione delle immagini della galleria Vedeggio - Cassarate

eligibilityCriteria: Spese: nessuna


name: Secrétariat du Comité d'adjudications et d'achats (CAA), à l'attention de Secrétariat du CAA,CAA@upu.int, 3015 Berne, Suisse, E-mail:

title: EMS Cooperative customer service system

description: The UPU seeks to engage a supplier for the provision of support, maintenance, hosting and ad hoc developments in relation to i-Care, the EMS Cooperative customer service system, for a period of four years, at a competitive price and to an excellence standard.  The aim of these services is to standardize EMS Cooperative members’ communications with a view to resolving customer complaints and improving customer experience.

eligibilityCriteria: Anglais


description: Tiefbauarbeiten: Die Unternehmer führen die Leistungen gemäss den Positionen im Leistungsverzeichnis aus. Anfallende Arbeiten werden projektspezifisch basierend auf dem KBOB Rahmenvertrag für Werkleistungen ausgelöst.

description: Erbringung der Pikettleistungen: Dieser Unternehmer muss 365 Tage im Jahr während 24 Stunden telefonisch erreichbar und innerhalb einer Stunde mit Belegschaft und Material auf der Baustelle sein.

title: Tiefbauarbeiten für das ewz Versorgungsnetz der Stadt Zürich, Jahresbedarf für 2022 und 2023, Optionen für 2024 und 2025

description: Im Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) fallen für den Unterhalt und für die Erneuerung des Verteilnetzes der Stadt Zürich Tiefbauarbeiten an. Das Verteilnetz besteht unter anderem aus Kabelleitungen und Kabelanlagen, die mit Hilfe von Tiefbauarbeiten instand gehalten oder erneuert werden müssen. ewz ist bei der Ausführung von Tiefbauarbeiten auf externe Unternehmen angewiesen. Projektleitung: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Kompetenzzentrum Tiefbau, ARNT Patrick Bochsler Tramstrasse 10 CH-8050 Zürich Kommerziell verantwortlich: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Projekteinkauf, FEP Armin Mächler Tramstrasse 35 CH-8050 Zürich

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.


name: Feumotech AG,Gerlafingenstrasse31, 4565 Recherswil, Suisse

name: Division Défense Incendie et Secours (DDIS),Av. du Général Guisan 56, 1009 Pully, Suisse, Téléphone: +41 58 721 22 55, Fax: +41 58 721 23 68, E-mail:

title: Acquisition de véhicule du feu, tonne-pompe 3000 litres

description: Véhicules du feu, tonne-pompe 3000 litres, soit fourniture châssis-moteur, aménagement de la superstructure et équipement complet, formation sur le véhicule et la superstructure

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier d'appel d'offres


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Verkehrsbauten

title: Tram 8, Strassen- und Werkleitungsbau Kleinhüningeranlage / Hiltalingerstrasse / Gärtnerstrasse / Wiesendamm

description: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Strassenbauarbeiten exkl. Tramtrassen mit einigen noch nicht ausgeführten Werkleitungsarbeiten in der Gärtnerstrasse, Wiesendamm, Hochbergerstrasse, Kleinhüningeranlage, Hiltalingerstrasse und Südquaistrasse. Die Arbeiten beginnen Mitte Juni 2011 und umfassen folgende Hauptmassen: Strassenbau: Aushub zirka 16'880 m3 Belagsaufbruch zirka 6'135 m3 Kiessand-Fundation zirka 8'300 m3 Kanalisationsleitungen zirka120 m1 Entwässerungsrinne zirka 105 m1 Randabschlüsse zirka 3'240 m1 Bundstein/Baumeinfassung zirka 300 m1 Pflästerungen zirka 200 m2 Asphaltbeläge zirka 8'200 to Werkleitungen Gas + Wasser zirka 80 m Werkleitungen E-Trassen zirka 800 m Werkleitungen Swisscom zirka 510 m

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: Hôpital du Valais - Spital Wallis,Spitalstrasse 7, 3900 Brig-Glis, Suisse, E-mail:

title: Spital Wallis Brig-Glis - Ausschreibung für Baumeisterarbeiten, Neubau

description: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

description: Selon cahier des charges.

title: Renouvellement du réseau de transport télécommunication de la distribution électrique SIG

description: Selon cahier des charges.

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


name: Architecture Retail & Rites et Puma Construction,Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41213122444

title: ASCL - Collège du Verney

description: Le futur collège du Verney est composé de 2 bâtiments: - bâtiment V1, entièrement neuf, comprenant les salles de classe, l'aula et les bureaux de l'administration; - bâtiment V2, dont la structure porteuse, la piscine et les murs et dalles de périphérie du sous-sol sont conservés, comprenant l'UAPE, la piscine, une salle multimédia, d'art visuel et de musique et le logement du concierge. Le projet est conforme aux règlements pour les constructions scolaires et aux normes et lois en vigueur. Les bâtiments ne font pas l'objet d'une certification type MINERGIE. Le projet est conçu selon les standards de protection incendie AEAI 2015.

eligibilityCriteria: voir documents joints.


name: Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich, Generalsekretariat, Digital Solutions

title: Beistellleistungen Datacenter


name: FFS SA, Berna Infrastruttura Progetti, Regione Sud

title: Ouvrage de protection contre le risque de chute de pierres et de rochers sur la ligne CFF Biasca-Claro km 133.500-136.000. Construction de murs pare-blocs, rehaussement des murs existants, pose de filets pare-blocs, installation de systèmes d’alarme.

description: L’appel d’offres prévoit la réalisation de nouveaux ouvrages en béton armé et de nouveaux murs pare-blocs en terre armée, de blocs cyclopéens, la pose de filets pare-blocs et la création des fondations.Principales quantités: Travaux de l’entreprise de construction Démolition et enlèvement des ouvrages en béton 25 m3 Béton 1 150 m3 Acier d’armature 150 tonnes Remblais 4 000 m3 Tranchées 1 800 m3 Fourniture de blocs de pierre 3 600 m3 Pose de filets pare-blocs Filets 100 kJ h 2 m L=162 m Filets 250 kJ h 3 m L=164 m Filets 2000 kJ h 4 m L=74 m Terre-pleins en terre armée Superficie à reverdir 1 000 m2.

street: Via Pedemonte 7


name: Héritier & Cie SA, entreprise de bâtiments et travaux publics,Route de la Drague41, 1950 Sion, Suisse

name: graf & rouault architectes SàRL, à l'attention de Sophie Blanc - Hutmacher,20, rue des Terreaux, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 320 81 20, E-mail:

description: Restauration de l'Ancienne Maison de Ville, avec création d'un office du tourisme, d'une surface commerciale, d'espace d'exposition, de bureaux et d'une salle de conférence.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Sanierung K24 Rynächtstrasse, Los 2 Knoten Kastelen

description: Die Ausschreibung umfasst die Baumeisterarbeiten für die Verbreiterung der Rynächtstrasse mit einer auf Bohrpfählen abgestützten Auskragung, den Teilabbruch und die Verbreiterung der Strassenbrücke im Bestand und eine prov. Rad- und Gehwegbrücke.

eligibilityCriteria: 1) Die Konkurrenz wird eröffnet, unter Vorbehalt der Projekt- und Budgetgenehmigung der zuständigen Behörden. 2) Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte, nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote oder solche, bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden gestützt auf Art. 48 lit. a SubV ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Leistungsverzeichnisse abgeändert werden.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Technischer Bericht / Auftragsanalyse: 19
Erfahrung / Referenzen Schlüsselpersonen: 16
Umwelt: 5


title: Leitsystem Wasser / Erdgas

description: Lieferung Leitsystem für die Wasser- und Erdgasversorgung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Modernisierung und Sanierung St. Jakobshalle Basel, BKP 921 Vorhänge/Raumtrenner inkl. Aufhängesystem an Decke

description: Produzieren, liefern und montieren von: 4 Punkt Traversensystem an Decke, zwecks Aufhängung von Raffvorhang über 15er Reihe in der St. Jakobshalle (Arena).

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: BKP 25 Sanitäranlagen

description: Sanierung und Ausbau des Alters- und Pflegeheim Böndler. Haus Birke: Einbau eines Wohnbereich als Tagesstätte, Ausbau des Dachgeschosses, Erneuerung der haustechnischen Infrastrukturen. Haus Linde: Brandschutztechnische Anpassungen. Ersatz der Kalt-, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen, neue Nasszellen mit Vorwandinstallationselementen.


description: Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und SchulungEiner 1.5 T und einer 3.0 T MR Anlage

title: Lieferung, Installation und Montage von einer 1.5 T MR und einer 3.0 T MR Anlage

Strategischer Einkauf

street: Schöngrünstraße 42


title: Lieferung von HP Blade Server.

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen 16 HP Bladeserver mit entsprechenden VMware Lizenzen inkl. 3 Jahre Wartung beschafft werden.

Kanton Luzern Dienststelle Informatik

street: Ruopigenplatz 1


description: Site de Monthey.

description: Site de Vevey.

description: Hôpital Riviera-Chablais — Transformation des sites de Monthey et de Vevey (Samaritain).

Hôpital Riviera-Chablais

street: Route du Vieux Séquoia 20


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Loveresse, Le Moulin - Grand Nods, Centre d'entretien et point d'appui. CFC 221.6 - Portes sectionnelles

description: Portes industrielles (sectionnelles)

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les prestataires étrangers doivent indiquer un domicile (adresse postale) en Suisse. Sans une telle indication, c'est l'adresse postale de l'Office des immeubles et des constructions du canton de Berne qui vaut comme adresse de notification.


name: Gouvernement du Canton de Bâle-Campagne, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse

title: Neubau H2, Pratteln - Liestal (HPL), Tunnel Schönthal Lieferung und Montage Strahlventilatoren

description: Lieferung und Montage Lüftung Fahrraum, bestehend aus: - Strahlventilatoren 27 Stk

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 80
ZK 2: Terminprogramm: 20
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 80
ZK 2: Terminprogramm: 20


name: Réseau hospitalier Neuchâtelois — Direction logistique

description: Fourniture, installation, mise en service et maintenance de moniteurs patients en réseau et d’une centrale de gestion centralisée d’impression pour le bloc opératoire de Pourtalès.

description: Fourniture, installation, mise en service et maintenance de moniteurs patients en réseau et d’une centrale de gestion centralisée d’impression pour le bloc opératoire site de La Chaux de Fonds.

description: Ventilateurs d’anesthésie pour sas d’inductions destinés au bloc de Pourtalès.

description: Ventilateurs d’anesthésie pour sas d’inductions destinés au bloc de La Chaux de Fonds.

description: Ventilateurs d’anesthésie destinés au bloc opératoire de Pourtalès.

description: Ventilateurs d’anesthésie destinés au bloc opératoire de La Chaux de Fonds.

description: Fourniture, installation, mise en service, formation, maintenance et évolutivité de moniteurs patients en réseau centralisé et de ventilateurs pour le départements d'anesthésies des sites de PRT et de la CDF.

street: Rue de la Maladière 45


name: Stadt Chur, Grün und Werkbetrieb, Abt. Werkbetrieb, Industriestrasse 14, 7000 Chur

title: 22_Sanierung Werkleitungsflicke Zone1

description: 22_Sanierung Werkleitungsflicke Zone 1 (siehe Ausschreibung)


title: Véhicule de police 2021


title: HSLU Neubau Perron - BKP 282.5 Wandverkleidungen in Holz

description: Neue Wandverkleidungen an den Wänden zu Kern und Unterreichtzimmer.


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Les mesures de remise en état pour le bâtiment des sciences exactes de l’Université de Berne sont réalisées en trois étapes et sans interruption de l’exploitation. Pour les installations sanitaires spéciales / installations de gaz, les tâches suivantes sont prévues : Adaptations sur les installations de gaz uniquement si nécessaire, mise en place d’armoires de sécurité pour le gaz (protection contre les explosions/asphyxies, raccordement direct à la sortie d’air, système de surveillance de l’air ambiant/détecteur de gaz), installations de gaz en acier chromé AISI 316L partant des armoires de sécurité, points de prélèvements pour les laboratoires avec régulateur de pression. Construction d’un entrepôt de stockage du gaz en dehors du bâtiment.

description: Die Instandsetzungsmassnahme am Gebäude der Exakten Wissenschaften der Universität Bern erfolgen in drei Etappen unter laufendem Betrieb. Für die Spezielle Sanitäranlagen / Gas-Installationen sind folgende Tätigkeiten vorgesehen: Anpassungen an Gas-Installationen nur wo notwendig, Erstellen von Gas-Sicherheitsschränken (Explosions-/Erstickungsschutz, Direktanschluss an Abluft, Raumluftüberwachung/Gasalarm), Gas-Installationen ab Gas-Sicherheitsschränken in Chromstahl AISI 316L, Laborentnahmestellen mit Druckregler. Schaffung einer Gaslagerzentrale ausserhalb des Gebäudes.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.


title: Project "SMARC" - R'Equip SNF 206021_205300/1

procurementMethodDetails: Direct award procedure


title: Sanierung Freibad Weyermannshaus, Badtechnik

description: Das Freibad Weyermannshaus muss saniert werden. Dabei wird die Badwassertechnik des Freibads und des Wasserspielbereichs für die Kinder neu erstellt. Grosses Freibad Über die Ausgleichsbecken wird das behandelte Badewasser mittels Pumpen über die neue Hydraulik ins Becken gefördert. Vorgesehen sind eine Desinfektions- und Neutralisationsanlage sowie eine Abwasserneutralisationsanlage. Planschbecken und Wasserspielplatz Der Wasserspielbereich erhält eine Badewasseraufbereitungsanlage nach SIA-Norm 385/9 sowie Fontänen für den Wasserspielplatz.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Es findet eine obligatorische Begehung statt. Termin Wann: 23.06.2020, nach Voranmeldung bis 18.06.2020 an mhophan@probading.ch Treffpunkt: Eingang Hallenbad Stöckackerstrasse 9, 3027 Bern Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 60
Auftragsanalyse:: 25
Detailliertes Terminprogramm:: 5
Serviceangebot (Serviceangebot: Minimalanforderung 24 Stunden nach Störungsmeldung mit Servicetechniker vor Ort auf Anlage.):: 10


name: Swisscom (Schweiz) AG, 3050 Bern, Suisse

title: Communication mobile à l’intérieur de nos bâtiments, preuve du concept


title: BAV 80444 Schulanlage Allmend

description: Neubau BKP 237 Gebäudeautomation/MRSL

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Erweiterung sozialpädagogische Schule formidabel Malters; Holzbau

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Werkvertrags der KBOB.


name: Lindner Aktiengesellschaft Decken-, Boden-, Trennwandsysteme, Arnstorf, Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz

description: BKP 277.2 Feststehende Elementwände.

title: BKP 277.2 Elementwände

description: BKP 277.2 Elementwände.

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

street: Ueberlandstrasse 12

street: Vogelsangstrasse 15


name: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 45, Kirchberg: LV-Querung Turpenrietstrasse

description: In Kirchberg SG wird die Gähwilerstrasse auf einer Länge von 220 Meter saniert. Es werden Abschlüsse und Beläge erneuert sowie eine Insel für die Querung des Langsamverkehrs erstellt. Hauptmasse: - Belagsabbrüche 2'200 m2 - Aushub / Abtrag 1'360 m3 - Kofferung 1'260 m3 - Entwässerung 200 m - Randabschlüsse 800 m - Planie 2'200 m2 - Beläge 990 t - Werkleitungen 430 m


name: PragmaTIC-Consulting Sàrl,Av. Industrielle 14, 1227 Carouge, Suisse

name: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI)

description: Lot 5 : Consultant Support technique Objectifs principaux: voir les conditions cadres, point 2.3 ("Lotissement du marché").

description: Lot 1 : Architecte du programme Objectifs principaux: voir les conditions cadres, point 2.3 ("Lotissement du marché").

description: Lot 2 : Assistant Chef de programme et chef de projet technique Objectifs principaux: voir les conditions cadres, point 2.3 ("Lotissement du marché").

description: Lot 3 : Consultant Accompagnement au changement Objectifs principaux: voir les conditions cadres, point 2.3 ("Lotissement du marché").

description: Lot 4 : Consultant Support Migration Objectifs principaux: voir les conditions cadres, point 2.3 ("Lotissement du marché").

title: Migration du Service de Fichiers (MiSeFi)

description: Le programme MISEFI a pour objectifs principaux de : •renouveler la plateforme de stockage des données bureautiques des départements et offices de l’Etat de Genève; •définir et appliquer un plan de classement avec et pour chaque département de l’Etat de Genève conformément aux principes et dispositions de la loi sur les archives publiques (LArch B 2 15), de son règlement d’application (RLArch B 2 15.01) et des directives des Archives d’Etat; •fournir aux maîtres de fichiers bureautiques une solution informatique leur permettant de gérer les accès en toute autonomie vis-à-vis de la DGSI; •nettoyer et migrer toutes les données bureautiques vers la nouvelle plateforme de stockage, conformément au plan de classement de chaque département; •désengager dans la plus large des mesures les machines de l'ancienne plateforme de stockage. Concernant les cahiers des charges et les livrables attendus de chacune des cinq ressources recherchées, merci de vous reporter aux conditions cadre et à ses annexes. L'objet du marché vise à constituer une équipe (lots de mandats) en vue de mener la phase de déploiement du programme MiSeFi et de finir les lots techniques restants à couvrir. La phase de pilote visant à migrer les fichiers des services pilotes (DGSI et les départements) est terminée. 10% des services (Unités Organisationnelles) ont été migrés entièrement sur le NAS Isilon (Fichiers personnels, de services, scanner, modèles bureautiques). L'ensemble des départements a signé des mandats de projet ou bon de travail. La phase de déploiement massive va commencer en 2017 selon le planning prévisionnel fourni en annexe F. Les lots techniques restants à traiter sont énumérés dans l'annexe E. Les mandats visent donc à accompagner la phase de déploiement (axe d'accompagnement au changement et de support) et de mettre en production les lots techniques restants en vue de constituer un service de fichiers avec une grande couverture fonctionnelle dont les gouvernances (droits, fichiers, sécurité) sont performantes et pour atteindre un niveau de service de haut niveau.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


procurementMethod: selective

BKW FMB Energie AG

street: Viktoriaplatz 2

Allegro Development GmbH

street: Schweizergasse 14


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 14174 SME Caslano pavimenti sportivi al coperto

eligibilityCriteria: 28.10.2014 Spese: nessuna


title: Ipw, Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland, Klinik Schlosstal, Ersatz- und Erweiterungsbau, Leistungsofferte BKP 595 Sanitäringenieur

description: Im Juni 2015 wurde ein Projektwettbewerb im offenen Verfahren für die Vergabe der Planerleistungen im Bereich Architektur und Landschaftsarchitektur zur Erweiterung der Klinik Schlosstal der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland (ipw) abgeschlossen. Das Wettbewerbsprojekt GrassGreen der Architekturbüros Bollhalder I Eberle Architektur AG aus St. Gallen mit dem Landschaftsarchitekten Raderschall Partner AG, Meilen den Zuschlag (Jurybericht unter www.hochbauamt.zh.ch als Download verfügbar). Mit der vorliegenden Submission werden zur Komplettierung des Planerteams in offenen Verfahren Fachplaner in mehreren Bereichen ausgeschrieben. (Detailliertere Angaben gemäss Projektpflichtenheft, siehe Submissionsunterlagen)


name: sdplus conseils sa,Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 345 81 02, E-mail:

title: Parking mutualisé de 422 places et aménagements extérieurs en Entreprise Totale (ET). Lieu : au PST à Yverdon-les-Bains.

description: Projet d'exécution et réalisation du parking mutualisé comprenant les 3 premiers niveaux ainsi que les aménagements extérieurs selon le périmètre indiqué sur le plan de situation du projet. La capacité du parking en première étape est de 422 places voitures et 13 places 2 roues. La toiture de cette première étape est constituée de la dalle définitive du futur niveau supérieur. Les rampes voitures menant au futur niveau 3 seront déjà réalisée dans cette étape, et seront recouvertes de 2 couvertures provisoires métalliques qui seront démontées en étape ultérieure. Tous les CFC des domaines 1, 2, 4, et 5.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres pour Entreprise Totale (ET)


title: Unfallversicherung gemäß UVG, SR 8323.20, und den dazugehörenden Verordnungen.

description: Abschluss einer obligatorischen Unfallversicherung gemäß Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) und den dazugehörenden Verordnungen. Laufzeit 5 Jahre.

Personalamt des Kantons Schwyz

street: Bahnhofstraße 15

Visana Services AG

street: Weltpoststraße 19


description: Terrassements et raccordements;Béton armé et maçonnerie porteuse;Détournement des collecteurs EU et EC et conduite adduction eau;Appareillage.

title: Travaux de maçonnerie — adaptation des canalisations existantes

Mondada Frigerio Dupraz Architectes

street: Rue de Bourg 20


title: Av. des Collèges-Mise en conformité des installations d’évacuation des eaux claires et usées Collège Principal, Jules Loth et Pierre d’Arvel

description: Travaux de génie-civil - Mise en séparatif des collèges "Principal", "Jules Loth" et "Pierre d'Arvel"-UNIQUEMENT EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 2018/2019 Collège Principal: Remplacement du collecteur d'eaux usées à l'intérieur du collège et pose d'un réseau d'eaux claires en façade sud. Quantité principales: Sciage intérieur: 300m Démolition et reconstruction du radier: 200m2 Fouilles intérieures:400 m3 Fouilles extérieures: 200 m3 Longueur de canalisations: 300m Revêtement bitumineux: 45to Collèges Jules Loth et Pierre d'Arvel: Reprise des eaux de toiture et réfection du préau Quantité: Fouilles extérieures: 200m3 Longueur de canalisations: 100m Réfection du préau (enrobé): 200m2

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions dictées dans le dossier


title: N02, 120009, EP Seelisbergtunnel Etappe 1, Los 43, Verkehrssignale/Fahrstreifenlichtsignale/LED-Wechselsignale/LED-Blinker/Wechselprismensignale/Halterungen/Statische-, Hektometer- und Kilometer-Tafeln inkl. Montagematerial

description: Dimensionierung, Herstellung, Lieferung, Montag und Inbetriebnahme von: • Fahrstreifenlichtsignale (FLS) mit unterschiedlichen Signalbildern für die offene Strecke inkl. Halterungen, Klemmenanschlussdosen und Blenden • Fahrstreifenlichtsignale (FLS) mit unterschiedlichen Signalbildern für die Montage an der Tunneldecke mit sehr geringer Bauhöhe inkl. Montagerahmen (Produktvorgabe System Dammbach) und Klemmenanschlussdosen • LED Wechselsignale mit unterschiedlichen Abmessungen und mit unterschiedlichen Signalbildern für die offene Strecke bzw. Montage an der Tunnelwand inkl. Halterungen und Klemmenanschlussdosen bzw. Anschlusssteckerpaar • Wechselprismensignale mit unterschiedlichen Abmessungen und mit unterschiedlichen Signalbildern in offener Bauweise für die offene Strecke inkl. Halterungen und Klemmenanschlussdosen sowie Steuermodul mit externer Vorortsteureung • LED Blinker für die offene Strecke inkl. Halterungen und Blende, Anschluss im Signalgehäuse • Statische Signale zur Ankündigung von Autobahn-Anschlüssen in unterschiedlichen Dimensionen und mit unterschiedlichen Texten inkl. Halterungen • Hektometer- und Kilometertafeln inkl. Montagematerial • Gewindestangen und Fallsicherungen zur Verstärkung von bestehenden FLS-Montagen (System Dammbach) im Tunnelfahrraum • Umbau – Kit für die Signalhalterungen von bestehenden Signalen an neue Signalträger. Sämtliche Montagen und Inbetriebnahmen erfolgen während Nachtsperrungen mit täglichem Baustellenauf- und Abbau unter erschwerten Zugangsbedingungen. Die bauseitige Kabelerschliessung der Signale erfolgt jeweils während der gleichen Nachtsperrung und erfordert eine gegenseitige Koordination der beiden Unternehmer.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 60 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 20%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 60 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 20%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


title: Kabelanlage Einführung UW Etzel

description: - Erstellen eines Kabelrohrblockes, L= 1‘200 m, Versetzen von 4 Bridenschächten - Aushub- und Eindeckarbeiten - Erstellen und Rückbau von Transportpisten - Liefern, verlegen und einbetonieren von Kabelschutzrohren - Unterquerung des Talbaches in offener Ausführung - Instandstellung der ganzen Baustelle

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit/Preis: 60
Lieferantenbeurteilung: 30
Technische Lösung: 10


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description:
Die bestehende dynamische Signalisation wird gesamthaft erneuert und den aktuellen Richtlinien angepasst. Für jedes Tunnelobjekt (Habsburg, Schinznacherfeld und Bözberg) ist eine Anlagesteuerung (AS) und pro Tunnelzentrale jeweils eine röhrengetrennte Lokalsteuerung (LS) zu realisieren. Weitere richtungsgetrennte Lokalsteuerungen sind in den Elektroräumen der offenen Strecke (Aarebrücke Nord, PW Lupfig) vorzusehen.
Übersicht Leistungsumfang:
— Erstellen von Steuer- und Leittechnikanlagen für die dynamische Signalisation;
— Lieferung von Hard- und Software inkl. Erstellen kompletter Ausführungsunterlagen;
— Lieferung, Montage und Anschluss der Schaltgerätekombinationen in Tunnelzentralen und Elektroräumen der offenen Strecke;
— Konfiguration und Implementierung der dynamischen Signalisation, inkl. übergeordnetem Verkehrsrechner;
— Lieferung, Montage und Anschluss der Querschnittsteuerkästen (QSK) im Tunnel-Werkleitungskanal und entlang der offenen Strecke;
— Verkabelung von Energie und Kommunikation zwischen den QSK und den Schaltgerätekombinationen;
— Verkabelung von Energie und Kommunikation zwischen den QSK und den Signalanschlussdosen;
— Durchführen verschiedener Testphasen bis zur kompletten Inbetriebnahme;
— Erstellen von kompletter Anlagen-Dokumentation;
— Demontage und Entsorgung bestehender Anlageteile.

title: N03, 080342, TUBÖ TUSI, Bözbergtunnel Erhöhung Tunnelsicherheit / Los 013 Signalisationsanlagen: Leittechnik Signalisation inkl. Verkabelung und QSK.

street: Brühlstrasse 3

Ticos E & S AG

street: Güterstraße 6


title: CDHW Engineering IT-Logix


title: L10077, SL Fouilles archéologiques Finges

description: Das Los umfasst die archäologische Ausgrabung und Auswertung sowie die Baustellenüberwachung der Baustellen Mörderstein, Pfyngut Süd und Susten Pfyn. Die Gesamtfläche beträgt ca.17 ha. Die Sondierungskampagnen von 2007, 2017, 2018 haben den Ausgrabungsbereich auf 5.4 ha eingeschränkt. Die Leistungen sind: - Ausgrabungsphase: Organisation der Grabung, Ausgrabung Fundstelle, Überwachung Bodenabtrags, Dokumentation Befunde, Fundbergung und Probenentnahme für paläo-ökologischer und chronologischer (C14 und Dendro) und geologischer Analysen. - Auswertungsphase: Konservierung und Stabilisierung des Fund- und Probenmaterials für die Bedürfnisse der Auswertung, Inventarisierung und Auswertung der Funde und Befunde, sowie der naturwissenschaftlichen Proben. Erstellung, Redaktion und Layout der Abschlussberichte gemäss den geltenden wissenschaftlichen Standards sowie einer Synthese der rekontextualisierten Funde und Befunde unter Einbezug der naturwissenschaftlichen Analysen.

eligibilityCriteria: Die relevanten Dokumente sind dieser Ausschreibung beigefügt (Ausschreibungsdokument Nr. 11-F). Im vorliegenden Projekt übernimmt AJS ingénieurs civils SA die Aufgabe der Bauherrenunterstützung. AJS ingénieurs civils SA und RSA ingénieurs SA sind nicht berechtigt, ein Angebot einzureichen. InSitu Archäologie AG führte die Testphase der Ausgrabung auf dem zukünftigen Installationsplatz Pfyngut Süd im Jahr 2022 sowie die Ausgrabung im Gebiet Mörderstein im Jahr 2021 durch. Alle Informationen zu diesen Baustellen sind verfügbar (Ausschreibungsdokument Nr. 11-F). Die InSitu Archäologie AG ist berechtigt, für diese Ausschreibung ein Angebot abzugeben. Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Qualifikation der Schlüsselpersonen bezüglich der Anforderungen im Projekt: 30
- ZK1.1. Archäologe, Projektleiter der Autobahnausgrabungen 15%:
- ZK1.2. Archäologe, stellvertretender Projektleiter der Autobahnausgrabungen und Grabungsleiter im Pfyngut 10%:
- ZK1.3. Verantwortlicher für Informatik und Datenbank 5%:
ZK2: Auftragsanalyse und Organisation: 40
- ZK2.1 Analyse des Mandats und Definition der Problematik pro Baustelle 10%:
- ZK2.2 Operatives Organigramm 10%:
- ZK2.3 Ausgrabungsstrategie 10%:
- ZK2.4 Zeitaufwand, Einbeziehung der Ressourcen für die Auftragsausführung 10%:
ZK3: Preis: 30
Erläuterungen: Die Bewertung der Schlüsselpersonen basiert auf::
- Formular 4 (Teil B: Ausschreibungsunterlage Nr. 09-D) mit dem Anhang "Lebensläufe".:
Die Bewertung der Auftragsanalyse und der Organisation basiert auf::
- Formular 5 (Teil B: Ausschreibungsunterlage Nr. 09-D).:
Die Preisbewertung basiert auf::
- Formular 6 (Teil B: Ausschreibungsunterlage Nr. 09-D) gemäss der Preisserie (Ausschreibungsunterlage Nr. 13.1-H).:
Bewertung der Zuschlagskriterien ZK1 und ZK2::
Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 und 5 in Schritten von ganzen Noten bewertet, 2 entspricht einer genügenden Erfüllung.:
Anschliessend werden pro Kriterium die Wertungen mit den:
0 = nicht beurteilbar oder sehr schlechte Erfüllung; keine Angaben oder ungenügende, unvollständige Angaben:
1 =ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
2 =genügende Erfüllung; ausreichende Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
3 =genügende bis gute Erfüllung; ausreichende bis gute Qualität, ein Beitrag zur Zielerreichung:
4 =gute Erfüllung; qualitativ gut, grosser Beitrag zur Zielerreichung:
5 =sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Preisbewertung ZK3::
Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Bewertungsmethode::
Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhält die maximale Note 5. Angebote, die 30% oder mehr vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Note 0. Dazwischen wird die Note (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben und mit der:


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: IKZ.

street: Rodtmattstrasse 110

RUAG Schweiz AG

street: Stauffacherstrasse 65


name: Holinger SA,Avenue Ritz 35, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 566 91 91, Fax: 027 566 91 92, E-mail:

title: STEP du VOG

description: Conformément aux conditions particulières, chapitre 130)

eligibilityCriteria: Voir documents d’appel d’offre


name: Direktion Bau, Energie und Umwelt der Stadt Biel, Infrastruktur, Tiefbau

title: Biel, Zukunft-Quartier, Einführung Tempo-30-Zone

description: Randabschlüsse inkl. Wasserplättli 1800m' Tragschicht ACT N 500 t Deckschicht AC N 860 t Baumrabatten erstellen, Pflanzkübel versetzen 40 Stk

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance cantonale sur les marchés publics (OCMP; RSB 731.21) Un certificat valide «Offre de marché public» délivré par la Direction cantonale des travaux publics et des transports (DTT) doit être disponible ou la déclaration spontanée de la Ville de Bienne dûment remplie (justificatifs à l'appui).

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Technischer Bericht und Bauprogramm: 20
Referenz und Qualifikation Schlüsselpersonal und Unternehmung: 20


description: Neue Laboreinrichtungen (Naturwissenschaften und Physik) in 5 Schulzimmern und 3 Material- und Vorbereitungsräumen, inkl. Medienversorgung, Laboreinrichtungen, Luftabzüge etc. und Möbel.

description: Verschiedene Baumeisterarbeiten

description: Ersetzen der bestehenden Fenster durch neue Holzfenster im denkmalgeschützten Schulgebäude

description: Apparate Starkstrom, Starkstrominstallationen, Leuchten und Lampen, Schwachstrominstallationen, Provisorien

description: Neue Komfortlüftung im Schulgebäude. Der Standort der Lüftungsgeräte ist im Estrich.

description: Bestehender Fernleitungsanschluss an Fernheizung. Demontage Heizungsunterstation. Neue Übergabestation. Neue Heizgruppe Lüftung. De- und Wiedermontage Heizkörper (Guss). Warmwasseraufbereitung.

description: Ersatz der Sanitärinstallationen (Warm- und Kaltwasser). Lieferung und Montage von Sanitärapparaten sowie Ver- und Entsorgungsapparate.

description: Aussenlift in 2 Varianten. Var.1 "Betonschacht". Var.2 "Glasliftschacht"

title: Gesamtsanierung Kreuzfeld Langenthal, Schulgebäude K4

description: Die Gesamtsanierung des denkmalgeschützten Schulgebäudes Kreuzfeld 4 erfolgt unter laufendem Schulbetrieb.

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen. Begehungen: Diese finden am Mittwoch, 30. Januar 2013, statt (Treffpunkt: Haupteingang Schulgebäude K4, Schulhausstrasse 19, 4900 Langenthal) und gelten für folgende Arbeitsgattungen: BKP 211 Baumeisterarbeiten: fakultative Begehung: 16.00 bis 17.00 Uhr BKP 221.0 Fenster aus Holz: obligatorische Begehung: 15.00 bis 16.00 Uhr BKP 244 Lüftungsanlagen: obligatorische Begehnung: 14.00 bis 15.00 Uhr

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: BKP 211. Baumeisterarbeiten::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 221.0 Fenster aus Holz::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 23 Elektroanlagen::
1. Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 75
2. Schlüsselpersonen.: 25
BKP 243 Wärmeverteilung::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 244 Lüftungsanlagen::
1. Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 70
2. Produktequalität, Wartung und Unterhalt.: 30
BKP 25 Sanitäranlagen::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 261 Aufzüge::
Preisangebot der weiterverfolgten Variante und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 80
Wartung der weiterverfolgten Variante.: 20
BKP 901.5 Laboreinrichtungen::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 211. Baumeisterarbeiten::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 221.0 Fenster aus Holz::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 23 Elektroanlagen::
1. Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 75
2. Schlüsselpersonen.: 25
BKP 243 Wärmeverteilung::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 244 Lüftungsanlagen::
1. Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 70
2. Produktequalität, Wartung und Unterhalt.: 30
BKP 25 Sanitäranlagen::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100
BKP 261 Aufzüge::
Preisangebot der weiterverfolgten Variante und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 80
Wartung der weiterverfolgten Variante.: 20
BKP 901.5 Laboreinrichtungen::
Preisangebot und Lehrlingsbonus gemäss Angebotsbeilage.: 100


title: Umbau Bahnhof Lungern, Generalplanung


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rue de St.-Jean 45 - M 155TI - Mandat d'architecte

description: Transformation d'un bâtiment en maison d'hébergement communautaire : Mandat d'architecte Estimation : CHF 445'000.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Neubau Reservoir Obflue, Baumeisterarbeiten Hochbau

documentType: cancellationDetails

description: Die Wasserversorgung Sachseln plant ein neues Trinkwasserreservoir in der Obflue, welches die beiden bestehenden Reservoire ersetzt. Die Hauptaufgabe des Baumeisters umfasst die Erstellung des Rohbaus für das neue Reservoir. Dazu zählt auch die Erstellung eines Abdichtungskonzepts nach dem System der weissen Wanne und die Abdichtungsarbeiten. Weiter gehören die Hinterfüllungs- und Eindeckungsarbeiten, sowie die Erstellung der Leitungsgräben für die Anschlussleitungen des Reservoirs zu den Aufgaben des Unternehmers. Ebenfalls im Leistungsumfang enthalten ist der Rückbau des bestehenden Reservoirs Obflue inklusive der dazu notwendigen Erdarbeiten. Nicht im Auftrag enthalten ist die Erstellung der Baugrube für das neue Reservoir.

eligibilityCriteria: Eine Anbieterin oder ein Anbieter wird gemäss den Ausführungsbestimmungen zum Submissionsgesetz des Kantons Obwalden, Art. 27, von der Teilnahme ausgeschlossen, wenn sie oder er die geforderten Eignungskriterien nicht oder nicht mehr erfüllt; der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber falsche Auskünfte erteilt hat; Steuern oder Sozialabgaben nicht bezahlt hat; den Grundsätzen von Art. 11 Bst. e, f und g IVöB Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung von Mann und Frau, Vertraulichkeit von Informationen) nicht nachkommt; Abreden getroffen hat, die den wirksamen Wettbewerb beseitigen oder erheblich beeinträchtigen; sich in einem Konkursverfahren befindet; sich beruflich fehlverhalten hat und dies in einem gerichtlichen Verfahren festgestellt worden ist; wesentliche Formerfordernisse verletzt hat, insbesondere durch Nichteinhaltung der Eingabefrist, fehlende Unterschrift, Unvollständigkeit des Angebots oder Änderung der Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Technischer Bericht: 35


name: Quartal, à l'attention de Stéphane Michlig,Avenue de Reller 14, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: +41 21 925 29 29, E-mail:

title: Appel d'offre CFC 293 Ingénieur en électricité

description: Prestations d'ingénieur en électricité

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre. Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le canton du Valais ou prescriptions équivalentes.


description: Auftrag zur Bewirtschaftung diverser Kulturplakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen

description: Diverse Plakatwerbestellen (Leuchtdrehsäulen)

description: Plakatwerbestellen an Bauwänden aufgeteilt Los 9a + 9b

description: Diverse Plakatwerbestellen auf Grundstücken des Verwaltungsvermögens

title: Plakatierung im öffentlichen Grund

description: Konzession für Plakatwerbung im öffentlichen Grund der Stadt Zürich (Plakatvertrag); Aufträge für politische Plakatierung, behördliche Plakatierung und Kulturplakatierung vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2023. Mietvertrag für Plakatwerbestellen auf Grundstücken des Verwaltungsvermögens vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2023.

eligibilityCriteria: Die Angebotsformulare müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind die in den Ausschreibungsunterlagen verlangten Nachweise beizulegen.


name: DCTI - Office des bâtiments - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs,5, rue David-Duffour - CP 22, 1211 GENEVE 8, Suisse, Téléphone: 022 546 62 15, Fax: 022 546 61 80

description: Travaux de maçonnerie. Montant estimé à 1'962'925.- F TTC: Le montant est donné à titre indicatif.

description: Béton -Béton armé. Montant estimé à 19'743'739.- F TTC. Le montant est donné à titre indicatif.

title: CMU Etape 5 - Lot 211.50 - Béton-Béton armé / maçonnerie

description: Réalisation de l'étape 5 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 211.50 / CFC 211 - Béton -Béton armé - Maçonnerie. Montant global estimé à 21'606'665.- F TTC. Le montant est donné à titre indicatif.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles, selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01), et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L'appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Politische Gemeinde Horn, Tübacherstrasse 11, 9326 Horn, Suisse, Téléphone: +41 58 346 21 21, Fax: +41 58 346 21 20

title: Horn, Hafen West, Neubau Steganlage

description: Lieferung und Montage der neuen Steganlage. Anforderungen an die Steganlage sind den Beilagen und dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Kenndaten: Stegfläche/Lauffläche gesamt: 859m2 Steglänge gesamt: 425m1

eligibilityCriteria: 17.06.2016 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis, 2. Referenzen, 3. Qualität:
1. Preis, 2. Referenzen, 3. Qualität:


title: CBR-Pilotanlage-Fischbiologie