name: Federal Office for Buildings and Logistics FOBL

description: The current identity card is to be replaced by a new generation of products. A suitable general contractor is to be evaluated and mandated with the production and delivery of blank cards (optionally with electronic storage system), the provision of all the means of production (manufacturing equipment for personalisation and shipping), services (project management, development, implementation, approval, training, maintenance, servicing and support) and delivery of all the associated documentation. The basic service includes general contracting services, 6 000 000 blank cards, 2 dispatch and personalisation systems each and one production control system.

title: (17125) 403 Replacement of Swiss Identity Card nIDK

description: (17125) 403 replacement of Swiss Identity Card nIDK.

street: Fellerstrasse 21

Gemalto AG

street: Hintere Bahnhofstrasse 12


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Construction i immeuble logements et crèche.

documentType: tenderNotice

description: Construction d'un immeuble de 4 étages sur rez Esplanade des récréation à Meyrin.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

MVT Architectes SA

street: Chemin du Triangle 8

countryName: CH

Construction Perret SA

street: Route du Bois-de-Bay 38

initiationType: tender


name: KEBAG AG,à l'attention de Markus Juchli, Emmenspitz, 4528 Zuchwil, Suisse, Téléphone: 0326865454, E-mail:

title: Informatikanlagen

description: Die KEBAG AG betreibt in Zuchwil die zweitgrösste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz. Sie soll per 2025 durch eine neue Anlage KEBAG Enova ersetzt werden. Für dieses Grossprojekt sollen gemäss Spezifikation die Informatikanlagen erstellt werden.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Numérisation des dossiers de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

description: La Caisse cantonale AVS souhaite confier à une entreprise la dématérialisation de ses dossiers à l'extérieur de son site. Toutefois, s'agissant de dossiers vivants qui ne doivent pas être indisponibles pour les collaborateurs durant plus de 5 jours, la procédure doit garantir la traçabilité et un accès rapide aux dossiers, d'où des exigences précises en matière de processus et de délais d'exécution. L'offre doit comprendre: la prise en charge des dossiers et leur transport, la traçabilité, la numérisation, la livraison des fichiers et la destruction certifiée des dossiers papier.

awardCriteriaDetails:
Traçabilité/numérisation/indexation/méthodologie et contrôle qualité/test image et recherche full text/sécurité locaux/livraison fichiers/transport: 50
Prix, selon méthode de notation au carré du guide romande pour les marchés publics: 30
Equipe/destruction certifiée/délai de démarrage/délai: durée globale/références/hotline en français: 20

mainProcurementCategory: services

street: Case postale 55

name: Monsieur Bernard Pasquier – chef de division systèmes d'informations

Everial SA

street: chemin de Préveyres 55


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

description: Baustellengrobreinigungen sowie Bauendreinigungen aller inneren Oberflächen. Dies beinhaltet die Büroflächen, Sitzungszimmer, Nasszellen, Korridore, Cafeteria, Technikzentralen und weitere Kleinflächen. Zudem die Lagerflächen in den Untergeschossen.Im weiteren die Reinigung der Fassadenverglasungen inkl. Rahmenprofile und Lamellenstoren innen und außen sowie kleinere Reinigungsarbeiten in der Umgebung.

title: Sanierung und Umnutzung der Liegenschaft Rosengarten Solothurn/BKP 287 Baureinigungen

description: Baustellengrobreinigungen sowie Bauendreinigungen aller inneren Oberflächen. Dies beinhaltet die Büroflächen, Sitzungszimmer, Nasszellen, Korridore, Cafeteria, Technikzentralen und weitere Kleinflächen. Zudem die Lagerflächen in den Untergeschossen.Im weiteren die Reinigung der Fassadenverglasungen inkl. Rahmenprofile und Lamellenstoren innen und aussen sowie kleinere Reinigungsarbeiten in der Umgebung.

street: Werkhofstrasse 65


name: Office des bâtiments – direction des constructions

title: HUG – bâtiment des Lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et un local technique en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe.Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants:- travaux de serrurerie, Rideaux coupe-feu EI30-60-90, portes rapides- grille à rouleau

awardCriteriaDetails:
Prix ::
Organisation du candidat et qualité technique de l'offre ::
Références et expériences ::
Formation professionnelle ::

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: Appenzeller Bahnen AG,à l'attention de Beat Brühwiler, St. Gallerstrasse 53, 9102 Herisau, Suisse, Téléphone: 071 354 50 70, E-mail:

title: Servicezentrum Appenzell, Teilprojekt Gebäude

description: Im Rahmen der Modernisierung der Appenzeller Bahnen (AB) soll ein neues Service Zentrum (SZ) gebaut werden. Im neuen Service Zentrum werden im Verkehrsgebäude (VER) ein Gleis für die Waschanlage und drei Gleise für die Instandhaltung des Rollmaterials mit mechani-scher Werkstatt und Büro- und Lagerräumen erstellt. Im Infrastrukturgebäude (INF) werden eine Elektrowerkstatt, eine Schlosserei, Palletten- und Kleinteillager, Fahrzeugeinstellung und – Parkierung sowie Garderoben-, Aufenthalts- und Büroräumlichkeiten untergebracht. In einem zusätzlichen Gebäude, dem Nebengebäude (NEB), befinden sich das Kaltraumlager für Mate-rial und Fahrzeuge, die Entsorgung, die Trafo- und Gleichrichterstation und ein Sandsilo. Für die Fachdienste Fahrbahn und Fahrleitung ist zudem ein Aussenlager im Bereich des Abstell-gleises vorgesehen. In der vorliegenden Beschaffung werden die Teilleistungen Gebäude in Form von Montagebau in Holz ausgeschrieben.


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

description: Beauftragter Immobilienbewirtschafter (BeIMB) Tiefbau Portefeuille SG, AI, AR.

description: Beauftragter Immobilienbewirtschafter (BeIMB) Hochbau Portefeuille SG, AI, AR.

title: BeIMB Hochbau / Tiefbau Portefeuille SG, AI, AR.

description:
Armasuisse Immobilien sucht Unternehmen, die über Baufachwissen verfügen und in der Lage sind, die strategischen Immobilienprozesse der armasuisse Immobilien im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen professionell zu begleiten. Darunter versteht der Auftraggeber hauptsächlich die Beurteilung von Gebäudezuständen, das Ableiten einer mehrjährigen Instandhaltungsplanung, die Erarbeitung von Objektdokumentationen sowie die Erfassung von Grundlagedaten.
Der Beauftragte vertritt die Interessen von armasuisse Immobilien. Er unterbreitet proaktive Lösungsvorschläge und vertritt armasuisse Immobilien in der operativen Führung und Steuerung des Immobilienmanagements.
Die Lose sind jeweils in folgende 8 Module gegliedert:
Modul 1: Systematische Zustandsbeurteilung,
Modul 2: Detaillierte Zustandsbeurteilung,
Modul 3: Bedürfnisformulierung Bewirtschaftung,
Modul 4: Massnahmenplanung allgemein,
Modul 5: Grundlagendaten / Planbereinigungen,
Modul 6: Kurzfristige Problemlösungen,
Modul 7: ...

street: Kasernenstrasse 19

name: Bb39: LP115 – Nachführung Energieplanung Areal (EA) und Arealmappe (AM), Fachbereich FM Ost

Ingenieurbureau Heierli AG

street: Culmannstraße 56

Richle Architektur AG

street: Rorschacher Straße 292


name: Divisione informatica,Via Industria 18, 6963 Pregassona, Suisse, Téléphone: +41 58 866 86 11, E-mail:

title: Concorso per la fornitura di apparecchiature NAS Dell EMC per la Città di Lugano

description: Fornitura di apparecchiature NAS Dell EMC

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressourcen Immobilien Aargau

title: Kantonale Notrufzentrale – Schlosserarbeiten.

description: Allgemeine Metallbauarbeiten mit einer Wendeltreppe, einem Treppengeländer vom 2.UG – 1.OG und mehreren Außentreppen.

street: Tellistrasse 67, Postfach 2531

Bafento AG

street: Schächlistraße 6


currency: CHF

name: Bauverwaltung Schwarzenburg Abteilung Tiefbau/Umwelt

title: Salzsilo für den Winterdienst, Holzbauweise

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Tridimensions architectes SA,Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Extension et transformation de l'Hôpital de Nyon - Menuiseries extérieures en matière synthétique

description: Le présent appel d’offres concerne les travaux du CFC 221.2 Menuiseries extérieures en matière synthétique pour l’extension et la transformation de l’Hôpital de Nyon. Ils consisteront plus particulièrement en: La fourniture et la pose de fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres coulissantes en matière synthétique (PVC)

eligibilityCriteria: Français

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: BKP359 Waschanlage


title: Kantonsschule Seetal, Baldegg, Sanierung Flachdach

description: Flachdacharbeiten

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung. Der Anbieter verpflichtet sich, die Vergebungsgrundsätze gemäss §4 öBG einzuhalten. Die Anbieter haben ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Mit der Einreichung eines Angebotes erklären sie konkludent, die Bedingungen dieser Ausschreibungen zu akzeptieren. Auf spätere Einwände über ungenügende Aufklärung kann nicht eingegangen werden


description: Die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon und die Gemeinde Buchs planen ein gemeinsames Projekt in Form einer Schulraumerweiterung mit Werkzentrum, einer Dreifachturnhalle und einem multifunktionalen Gemeindesaal mit Bibliothek auf dem Areal Petermoos. Das Gesamtprojekt ist in 2 Etappen auszuführen.

title: Erweiterung Schulanlage Petermoos – BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.

description: Die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon und die Gemeinde Buchs planen ein gemeinsames Projekt in Form einer Schulraumerweiterung mit Werkzentrum, einer Dreifachturnhalle und einem multifunktionalen Gemeindesaal mit Bibliothek auf dem Areal Petermoos. Das Gesamtprojekt ist in zwei Etappen auszuführen.

Itten+Brechbühl AG, Zürich

street: Technoparkstraße 1


title: Regionaldeponie Plaun Grond, 3. Deponieetappe, Los 2: Leitungsbau Deponie und Pumpschacht

description: Leitungsstränge vorschweissen und in Absprache mit Nebenunternehmer verlegen: Hauptmengen. 01 PE 100, DN 200, SDR 11: ca. 1200 m PE 100, DN 250, SDR 11: ca. 1100 m


name: Adoubs S.A.,chemin des Vauches7, 2900 Porrentruy, Suisse

name: Service des infrastructures (SIN) - Section des bâtiments et des domaines (SBD), à l'attention de Olivier Eschmann,Rue du 23-Juin 2, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: +41 032 420 53 70, Fax: +41 032 420 53 71, E-mail:

title: 231-ELECTRICITE (SOUS-SOL, MISE A TERRE)

description: AV33 Construction, transformation et rénovation des bâtiments scolaires pour le niveau secondaire II Exécution du Bâtiment 1, de 5620 m2 sur 4 niveaux, toiture plate, structure mixte béton - bois, façade en ossature bois.

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: MMDConsulting, à l'attention de Myriam Matthey-Doret,27 av. Vibert, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 342 00 50, Fax: 022 342 00 22, E-mail:

title: Progiciel de ressources humaines - ERP - GIAP

documentType: cancellationDetails

description: cet appel d'offre vise à l'acquisition d'un progiciel RH - ERP pour le groupement intercommunal d'animation parascolaire, représenté par le SIACG, selon cahier des charges technique et fonctionnel, cahier des charges administratif et dossier de réponses

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: LaZur Energie SA,Place Chaudron 23, 1003 Lausanne, Suisse

name: Fondation Renée Delafontaine,Route de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Projet de construction de bâtiments pour les besoins en locaux scolaires (élèves polyhandicapés), le service thérapeutique et les infrastructures sportives

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


description: Planung NEUBAU SCHULHAUS HASENWEG  - SPEZIALUNTERRICHTSRÄUME UND SCHULERGÄNZENDE TAGESSTRUKTUR; 100% TL n. SIA 102/103

title: Planer-Wahlverfahren für Planergemeinschaft (Nachwuchs-)Architekten & Bauingenieur Holzbau / Massivbau

procurementMethod: selective

Volksschulgemeinde Tägerwilen

street: Palmenweg 2


name: Prodem Conseils Sàrl, à l'attention de M. Kevin Durussel,Avenue Tissot 2, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41217321010, E-mail:

title: Gérance du patrimoine de la société immobilière Sous le Collège SA | Ville de Prilly

description: Prestations de gérance et administration du patrimoine de la société immobilière Sous le Collège SA (Ville de Prilly) lequel comprend 4 immeubles.


currency: EUR

name: APS Antriebs-, Prüf- und Steuertechnik GmbH

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Swiss Seismological Service (SED) and D-ERDW

description:
— système d'essai triaxial pour les essais géomécaniques des roches tendres et dures,
                  — pressions de confinement allant jusqu'à 200 MPa,
                  — rigidité minimale du châssis de 2,5 x 109 N/m,
                  — températures pour les testesallant de -10 oC à 200 oC,
                  — le système permettra d'installer plusieurs capteurs d'émissions acoustiques,
                  — construit de manière à pouvoir effectuer des mesures par tomodensitométrie à rayons X avec un minimum de modifications,
                  — les mesures CT doivent être effectuées au cours des essais uniaxiaux ou triaxiaux tandis que l'échantillon est soumis à des conditions ambiantes différentes,
                  — le module de tomodensitométrie par rayons X devrait pouvoir accepter une large gamme de tailles d'échantillon,
                  — possibilité d'accueillir un système d'essai de cisaillement direct. (détails selon document d'appel d'offres).

title: Labquake (X): contraintes physiques sur les tremblements de terre naturels et provoqués par des expériences novatrices en laboratoire

description:
— système d'essai triaxial pour les essais géomécaniques des roches tendres et dures,
               — pressions de confinement allant jusqu' à 200 MPa,
               — rigidité minimale du châssis de 2,5x109 N/m,
               — températures pour les testesallant de -10 oC à 200 oC,
               — le système permettra d'installer plusieurs capteurs d'émissions acoustiques,
               — construit de manière à pouvoir effectuer des mesures par tomodensitométrie à rayons X avec un minimum de modifications,
               — les mesures CT doivent être effectuées au cours des essais uniaxiaux ou triaxiaux tandis que l'échantillon est soumis à des conditions ambiantes différentes,
               — le module de tomodensitométrie par rayons X devrait pouvoir accepter une large gamme de tailles d'échantillon,
               — possibilité d'accueillir un système d'essai de cisaillement direct. (Détails selon document d'appel d'offres).

street: Sonneggstrasse 5

street: Götzenbreite 12

countryName: DE


title: Sanierung und Erweiterung Stadtspital Triemli, Zentralenlüftung

description: Die Energiezentrale Wärme wird saniert und ausgebaut. Die Kältezentrale wird komplett neu erstellt und mit Ammoniakkältemaschinen ausgerüstet. Beide Zentralen müssen mit neuen Lüftungsanlagen gelüftet werden. Die Lüftungsanlage Wärmeenergiezentrale ist auch zuständig für die Zuführung der Verbrennungsluft. Die Lüftungsanlage Kältezentrale ist eine Hygienelüftung. Die Abluft wird über den Hochkamin abgeführt. Zusätzlich wird eine Havarielüftung realisiert. Im Störungsfall wird die Luft aus dem betroffenen Containment über einen Luftwäscher geführt und "gereinigt". Das belastete Wasser wird in einem Tank gesammelt. Technisch zuständig: Projektleiter Hanspeter Stähli Tel.: +41 (0)58 319 28 24 e-mail: Hanspeter.Staehli@ewz.ch

eligibilityCriteria: keine


title: BZZ Horgen, Erweiterung und Gesamtsanierung; BKP 233 Leuchten und Lampen

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung der Leuchten und Lampen für den Erweiterungsbau des Bildungszentrums Zürichsee in Horgen.


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, service des bâtiments

title: Menuiserie intérieure, revêtements en bois intérieurs

title: Installation de gaz CO2

title: Transformation de l'ancienne clinique Garcia pour l'institut A. Merkle, lot 6.

description: Transformations intérieures et reconstruction de bâtiments

street: Grand-Rue 32

Menuiserie Ebénisterie Oberson SA

street: Rue de l'Industrie 2

Carbagas

street: Hofgut


description: BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

description: BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten

title: BAV 80471 Schulanlage Pfingstweid

description: Neubau BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten


title: 740.00 Lehnenbrücke Seegrube Belagsarbeiten

description: Belag fräsen 25mm 485 m2; AC 8 N 30mm 150 t;


title: Elektroinstallationen Netzersatzanlagen (NEA) Psychiatrische Universitätsklinik, 8462 Rheinau


description: BKP 271.1 Verputz- und Gipserarbeiten

title: BKP 271.1 Verputz- und Gipserarbeiten

description: BKP 271.1 Verputz- und Gipserarbeiten

Gemeinde Eich

street: Botenhofstrasse 4


title: Netzergänzung Spange Hofen und Umgestaltung Winterthurerstrasse, Sirnach, Zusatzvergabe Ingenieurleistungen


name: LBP AG El. tech. Beratung und Projektierung

name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N4/06+08 augmentation de la sécurité des tunnels Fäsenstaub/Cholfirst, travaux d'ingénierie MK jusqu'à la mise en service. Conception du projet et direction des travaux de rénovation de la ventilation et des capteurs des tunnels Fäsenstaub/Cholfirst.

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

street: Bederstrasse 80


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Riniken - Rüfenach K 454 AO; Belagssanierung + Radweg

description: Hauptmengen: Grabenaushub 3'600 m3 Bodenabtrag 8'700 m3 Belagsaufbrüche 4'000 m3 Strassenaushub 8'300 m3 Belagsfräsen 5'600 m2 Abfuhr und Deponie 15'100 m3 Kieslieferungen 12'600 m3 Belagseinbau 6'000 to Elektrorohrblock 3'000 m Strasseneinläufe 20 Stk Spriessungen 1'100 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Strombeschaffung

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst: •Dienstleistungen zur Beschaffung der Kunden in Grundversorgung (Pool-Beschaffung) und der Back-to-Back-Kunden •Stromlieferung als Vollversorgung der von Thurplus benötigten Netto-Position

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis: 65
ZK2 Kann-Kriterien: 5
ZK3 Qualität der Reports: 15
ZK4 Bewertung der Referenzkunden: 5
ZK5 Anbieterpräsentation: 10


name: WeBundle Group SA,route de Florissant160A, 1231 Conches, Suisse

name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d’offres public pour l’acquisition de timbres, coussins encreurs et encres, au travers d'un catalogue géré en punchout avec de la personnalisation pour la République et Canton de Genève

description: La République et Canton de Genève, agissant par sa Centrale commune d'achats souhaite trouver un fournisseur capable de livrer des timbres, coussins encreurs et encres pendant toutes la durée contractuelle.

eligibilityCriteria: Seuls peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre 1.Attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a.attestation AVS / AI / AC / APG; b.attestation LAA; c.attestation LPP. 2.Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations familiales, ainsi que la contribution professionnelle (Nota bene : prendre contact avec l'OCIRT, au minimum 15 jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a.attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche (CCT) ou b.attestation de l’OCIRT 3.Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a.attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b.si le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source, attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée. 5.Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel.


name: Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, Obere Dorfstrasse 32, CH-8700 Küsnacht

title: Dorfplatz, Gesamterneuerung

description: Brückenabbruch und -Neubau, Bachtieferlegung, Werkleitungsbau, Strassenbau, ca. 2.4 Mio

eligibilityCriteria: Erfahrung im Fluss-, Brücken-, Tief- und Strassenbau aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

description:
Der Nationalstraßenabschnitt N04/24 ist Teil der schweizerischen Nationalstraße N4, welche von Schaffhausen nach Altdorf führt. Er wurde in den Jahren 1972 bis 1981 als Nationalstraße 2. Klasse erstellt und in den Jahren 1978 bis 1981 eröffnet. Nach einer Betriebsdauer von mehr als 30 Jahren weist die Anlage normale bis starke Abnützungserscheinungen auf.
Das Erhaltungsprojekt Küssnacht – Brunnen ist ein ca. 20 km langer Streckenabschnitt, der sich vom Anschluss Küssnacht (km 107.000) bis vor das Nordportal des Mositunnels (km 127.600) erstreckt. Im Rahmen des EP KüBru wird die Nationalstraße N04 inkl. aller Kunstbauten, Tunnels, Lärmschutzwänden, Entwässerungsanlagen und der BSA instand gesetzt. Der Viertelanschluss Arth (nur Ausfahrt in Fahrrichtung Goldau) sowie die Anschlüsse Goldau, Schwyz und Brunnen sind ebenfalls Projektbestandteile.
Die Externe Kommunikationsagentur (KOM-Agentur) ist eine Stabsstelle der Bauherrschaft und unterstützt die für die Information und ...

title: N04, 080210, EP Küssnacht – Brunnen / I+K, KOM-Agentur.

street: Brühlstrasse 3

frontwork communication ag

street: Turnerstraße 1


title: Uitikon, Sportanlage Sürenloh, Kunstrasenplatz; Tiefbau

description: Strassenbau, Werkleitungen und Entwässerungen, Fundamente, Fundamentplatten, Fundationsschichten, Belagsarbeiten inkl. Abschlüsse, Zäune


title: Exzedent Betriebshaftpflichtversicherung für die IWB Industriellen Werke Basel

description: Exzedenten-Haftpflichtversicherung zur Erhöhung der bestehenden Haftpflicht-Versicherungssumme.

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art.3, Abs.1 des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01).


title: Basel SNCF - Instandsetzung Dacheindeckung

description: Simap

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: RBS Schönbühl, Perronverbreiterung Aussenperron (inkl. Bahnübergang Lyssstrasse)

description: In Rahmen der Perronverbreiterung des Aussenperrons in Schönbühl sind folgende Bau-meisterarbeiten erforderlich: - Prov. Baupisten / Installationsflächen - Böschungsarbeiten - Belags- und Randabschlussarbeiten - Stützmauer und Bodenplatte für Wartehalle - Kabelschutzrohranlage / Fundamente Beleuchtung / Abbruch/Neubau Schächte - Anpassung Entwässerung - Prov. Lärmschutzwand während Nachtarbeiten - Neue Zäune / Leitschranken - Instandstellungsarbeiten / Rückbau Baupisten und Installationsflächen Bahnübergang Lyssstrasse: - Abbruch bestehende Blinkerfundamente (3 Stk.) - 2 neue Fundamente für Barriere - Anpassung Kabelschutzrohranlage - Belags- und Randabschlussinstandstellung - Neue Zäune / Leitschranken Haltestelle Shoppyland: - 1 neues Fundament für Entwerter mit Kabelschutzrohr

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.


title: Werkleitungssanierung Bielstrasse Lyss, Submission Tiefbau

description: Die Gemeinde Lyss ist eine Mischung aus Kleinstadt und Dorfidylle im Herzen des Seelandes. Die Hauptstrassenachse bildet die Bielstrasse, welche die beiden Autobahnausfahrten Lyss Süd und Lyss Nord beinahe verbindet. Beidseitig dieser Kantonsstrasse ist das Kleingewerbe, aber auch die Gastronomie und Tankstellen angesiedelt – ergänzt werden diese durch Mehrfamilienhäuser und öffentliche Institutionen. Das in die Jahre gekommene Kanalisationsnetz soll nun komplett neu gebaut werden – Werkleitungen im gleichen Zug erneuert und ausgebaut werden und obendrauf soll das Fernwärmenetz neu erstellt werden. Ergänzt werden die Arbeiten durch einen kompletten Belagsersatz und Anpassungsarbeiten der Geometrie der Strasse und Einmünder (Projekt Tiefbauamt, Drittpropjekt). Die neu erstellte Strasse soll dabei den aktuellsten technischen Bedürfnissen wieder entsprechen. Bedingt durch die bestehenden Leitungen sind die Platzverhältnisse sehr beschränkt – ein Grabenloses Bausystem konnte infolge mehrerer kritischen Punkte nicht eingesetzt werden. Da die Strasse mind. einseitig in Betrieb bleiben muss – können die Arbeiten nur mit einzelnen Gräben pro Medium sinnvoll ausgeführt werden. Das Gabensystem wurde für die Kanalisation mit Grabentiefen bis 4.5m mittels Kanaldielen gewählt – im Grundwasserbereich wird zusätzlich eine Betonplatte als Schutz erstellt. Dadurch will der Projektverfasser dem unkontrollierten Abpumpen und Verändern des Grundwasserspiegels entgegenwirken, was zu Rissbildungen an den angrenzenden Gebäuden führen könnte. Die entsprechenden Profile sind in den Planbeilagen zur Submission ersichtlich. Bei den hochliegenden Werkleitungsgräben in der Bielstrasse ist mehrheitlich eine Holzspriessung vorgesehen – Hausanschlussgraben können vermutlich vermehrt als V-Graben erstellt werden. Grundsätzlich sollen Hausanschlüsse auf der gleichen Seite wie der Hauptgraben konventionell und auf der gegenüberliegenden Seite mittels Rohrvortrieb ausgeführt werden.

eligibilityCriteria: Offenes Ausschreibungsverfahren. Rechtsgrundlagen für das Ausschreibungsverfahren sind das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2002 (ÖBG, BSG 731.2) und die Verordnung über das öffentli-che Beschaffungswesen vom 16. Oktober 2002 (ÖBV, BSG 731.21) und die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994 (IVöB 1 , Anhang I BSG 731.2). Angebote werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen, wenn Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. Erfüllt ein einzelnes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft nicht alle Nachweise der Selbstdeklaration, wird die ganze Arbeitsgemeinschaft vom Verfahren ausgeschlossen. Weiter werden alle Anbieter ausgeschlossen, welche die nachfolgend aufgeführten Eignungskriterien nicht vollumfänglich erfüllen resp. einhalten oder mit ihrem Angebot Unterlagen mit falschen Angaben irgendwelcher Art einreichen. Ebenfalls werden alle Anbieter ausgeschlossenen, deren Bauprogramm nicht die angegeben Randbedingungen einhält, insbesondere das späteste Bauende.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Auftragsanalyse, Technischer Lösungsansatz, Baumethodik und Bauablauf: 30
Fachkompetenz und Erfahrung Schlüsselpersonal: 10
Preis: 60
Auftragsanalyse, Technischer Lösungsansatz, Baumethodik und Bauablauf: 30
Fachkompetenz und Erfahrung Schlüsselpersonal: 10


description:
Réaménagement des routes de Jussy et de Mon-Idée autour du maillon routier des communaux d'Ambilly.
Font également partie du présent appel d'offres les travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement, l'éclairage public et la signalisation lumineuse.
Coût estimé des travaux par le bureau mandataire: 12 000 000 CHF HT.

title: Mesures d'accompagnement au maillon routier des communaux d'Ambilly

description: Réaménagement des routes de Jussy et de Mon-Idée autour du maillon routier des communaux d'Ambilly.Font également partie du présent appel d'offres les travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement, l'éclairage public et la signalisation lumineuse.Coût estimé des travaux par le bureau mandataire: 12 000 000 CHF HT.

DI/OCGC/Service des routes

street: Chemin des Olliquettes 4

Piasio SA

street: Chemin des Epinglis 40


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N01/42, 46 UPlaNS/PUN – Fachmandat Umweltbaubegleitung (UBB).

description: Die Nationalstraße N01 wird zwischen der Verzweigung Zürich Ost und dem Anschluss Effretikon gemäß UPlaNS-Strategie des ASTRA umfassend erneuert und saniert.Das ASTRA ist zuständig für die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt an Nationalstraßen. Für die Bauphase bestehen die Aufgaben der Umweltbaubegleitung (UBB) darin, die Umweltbelange vor, während und beim Abschluss des Baus, d.h. während der Ausschreibung, der Ausführung und der Abnahme der Bauarbeiten inkl. der Wiederherstellung des Terrains sowie bei der Wirkungskontrolle Lärm (Belagssanierung) zu betreuen, zu überwachen und die rechtskonforme Realisierung des Bauvorhabens im Auftrag des Bauherrn im Rahmen der Kompetenzen zu gewährleisten. Die UBB stellt sicher und verantwortet, dass die Auflagen aus der Baubewilligung und die umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien eingehalten und umgesetzt werden.Zusammengefasst haben im Fachmandat UBB die nachstehend aufgeführten Arbeiten (nicht abschließend) zu erfolgen:— Beratung und Qualitätssicherung bei der Ausschreibung der Hauptunternehmer;— Planung und Begleitung der Triage- und Entsorgungsarbeiten im „Abschnitt Dichtungsbelag“;— Gesetzeskonformer Umgang mit belastetem Bodenmaterial und allfällig mit Neophyten belastetem Boden;— Natur und Landschaft: Wiederherstellungsmassnahmen, Schutzzäune;— Wald: Abschrankungen (wo nötig);— Entwässerung: Baustellenentwässerung nach SIA/VSA 431;— Abfälle und Materialbewirtschaftung: Bauabfalltrennung nach SIA 430/Mehrmuldenkonzept;— Luft: Einhaltung Partikelfilterpflicht, Abgaswartung, Staubbekämpfung;— Lärm/Erschütterungen: Einhaltung Arbeitszeiten, Zeitbeschränkung für lärm-/erschütterungsintensive Bauarbeiten;— Erschütterungsmessungen (optional);— Lärmmessungen vor, während und nach den Bauarbeiten inkl. normenkonformer Wirkungskontrolle (Kurzzeit- und gegebenenfalls auch Langzeitmessungen);— weitere Tätigkeiten nach Bedarf des Bauherrn bzw. auf Verlangen von Dritten/Hinweis:Die Arbeiten am Drainagesystem/Pumpwerk Moos und im Bereich der Grundwasserschutzzonen Girhalden und Büel werden durch einen bereits mandatierten Hydrogeologen begleitet.Der Kanton arbeitet mit einem mandatierten Moorexperten zusammen. Sollte der Anbieter eigene (unabhängige) „Fachspezialisten/-innen Moor“ anbieten können, ist dies erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich (Eignung).

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis:
ZK2: Schlüsselpersonen:
Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt unterteilt in::
— Projektleiter/-in:
— Stv. Projektleiter/-in:
ZK3: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, qm-Konzept/Risikoanalyse:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt:
Benotung Der Übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte):

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

IG E+B – SC+P c/o Emch+Berger AG Bern

street: Schlösslistraße 23


title: Uttigen, Munitionsdepot


title: Print-/Outputmanagement Gemeinde Risch MFD / MFP

description: Die Ausschreibung bezweckt die Erneuerung der bestehenden Multifunktionsdrucker bei der Gemeinde Risch. Lieferung von 26 Multifunktionsdrucker und der dazugehörigen funktionalen Systembestandteile. Zudem sind folgende funktionale Systembestandteile zu implementieren: -Steuerung Druckausgaben -Scanning inkl. OCR Texterkennung -Printer-Management: Überwachung, Verwaltung und Kontrolle aller Geräte, inkl. Service-Monitoring/Statusüberwachung, automatisches Bestellen von Verbrauchsmaterial, online-Zählerstandübermittlung und Statistik (Reporting). Die Erbringung von Dienstleistungen des Anbieters um die geforderte Lösung vollumfänglich zu realisieren und den Support/Unterhalt ((über 60 Monate) +optional 36Mte) zu gewährleisten (inkl. Verbrauchsmaterial).

eligibilityCriteria: Gemäss den Teilnahmebedingungen im Lastenheft


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Ersatz der bestehenden Gasfeuerung durch Absorbtions- wärmepumpe auf Basis Erdwärme kombiniert mit Gasheiz- kessel (Bivalente Wärmeerzeugung)

description: Restaurierung des bestehenden Fassadenkratzputzes. Gesucht werden Arbeitsgemeinschaften unter Leitung eines Restaurators.

title: CFC: 226 - Crépissages de façade CFC: 24 - Chauffage, ventilation, condi-tionn.d'air,réfrigér.(inst.) CFC: 25 - Installations sanitaires

description: Energetische Sanierung der beiden Gebäude Ostermundigenstrasse 116 / 118. Die Gebäude sind im Inventar der Denkmalpflege als erhaltenswert eingestuft, die bestehenden Fassadenputze sollen nach denkmalpflegerischen Aspekten restauriert werden.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Zuschlagskriterien BKP 226:
Preis.: 60
Referenzen.: 20
Schlüsselpersonen (Erfahrung und Kompetenz).: 20
Zuschlagskriterien BKP 24-25:
Preis.: 80
Referenzen.: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Zuschlagskriterien BKP 226:
Preis.: 60
Referenzen.: 20
Schlüsselpersonen (Erfahrung und Kompetenz).: 20
Zuschlagskriterien BKP 24-25:
Preis.: 80
Referenzen.: 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 5 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 41, Diepoldsau: Brücke Rhein - Instandsetzungsarbeiten

description: Instandsetzung der Brücke Rhein in Diepoldsau vom Baujahr 1985 mit Gesamtlänge von 250 Metern und Brückenbreite von 14 Metern. Siebenfeldrige Schrägseilbrücke mit längs- und teils quer vorgespannter schlanker Fahrbahnplatte. Hauptkubaturen Instandsetzung Brücke - Abbruch Brückenbeläge etwa 3'500 m2 - HDW - Abtrag etwa 100 m3 - Dübel für Schubverstärkungen etwa 2'000 Stk. - Instandsetzung Beton etwa 1'000 m2 - Ortbetonbau etwa 550 m3 - Oberflächenschutz (Hydrophobierung) etwa 2'300 m2 - Fahrbahnübergänge etwa 30 m - Abdichtung etwa 3'500 m2 - Randabschlüsse etwa 800 m - Brückenbeläge (Gussasphalt) etwa 750 t - Brückengeländer etwa 550 m - Brückenentwässerung etwa 400 m - Gerüstbau etwa 3'300 m2 - Gesteuerte Bohrung etwa 70 m Instandsetzung Strasse (Vorlandbereiche und Kreisel) - Belag fräsen etwa 500 m2 - Aushub etwa 250 m3 - Strassenbeläge etwa 300 t


name: Daniel Fournier AG,Eichwatt 3, 8105 Regensdorf, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse I,Holzikofenweg 36, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 325 55 96

title: BASPO Gesamtsanierung Hochschule Hauptgebäude, Hauptstrasse 247, 2532 Magglingen

description: Allgemeines: Die bestehende Anlage ist ein denkmalgeschütztes Objekt mit Baujahr 1970, besitzt eine hohe architektonische Qualität und wird entsprechend sorgfältig umgebaut. Der Gebäudekomplex bleibt in seiner bestehenden Form erhalten. Durch eine interne Umorganisation der Flächen kann die Ausnutzung optimiert und zusätzliche Nutzfläche geschaffen werden. Das Aufbrechen der zwei Hauptgeschosse mit Oblichtern und ein Deckenausschnitt über Ebene 2 ermöglicht das Gebäudeinnere mit Tageslicht zu versorgen. Mit der Aufwertung der Tageslichtsituation im Gebäude verbessert sich die Arbeitsplatzqualität für die Mitarbeitenden. Das bestehende, konsequent durchgehende Tragsystem und die Leichtbauweise der Trennwände erlauben eine, auf dem bestehenden Raster der Fassade aufbauende, hohe Flexibilität für künftige Raumanpassungen. Die Außenfassaden werden mit dem Ersatz der Cortenstahl-Fensterelemente durch neue Fassadenelemente aus Stahl entsprechend den neuen technischen Anforderungen saniert. Die bestehenden äußeren Lisenen und die äußeren Verkleidungsblechen aus Cortenstahl werden wieder verwendet. Durch statische Maßnahmen wird die geforderte Erdbebensicherheit der bis anhin labilen Teile erreicht. Mit den im Projekt vorgesehenen Maßnahmen wird der Minergiestandard für Umbauten erfüllt. Der heute fehlende Brandschutz und die fehlende Brandabschnittsbildung werden durch eine Sprinkler- und Brandmeldeanlage kompensiert. Ausgeschriebene Arbeitsgattungen: - BKP 223 Blitzschutz Erstellen der Fangleitungen sowie Verbinden der metallenen Gebäudeteile auf dem Dach und Terrasse. Anschlüsse an die natürlichen Ableitungen (Metallfassade, Tragkonstruktion) sowie Anschluss an den Erder. - BKP 277.1 Schiebe- und Faltwände (Mobile Trennwände Liefern und montieren von 5 Stück neuen mobilen Trennwänden. - BKP 281.0 Unterlagsböden Neue Unterlagsböden und Ergänzungsarbeiten. - BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge Polyuretan (PU) Bodenbelag (ca. 6‘300 m2) - BKP 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen. Heruntergehängte Decken mit Holzwollplatten (ca. 6‘500 m2) - BKP 445 Kanalisationssanierung Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen mittels Inliner-Verfahren.


title: BAV 80545 Schulanlage Kappeli

description: Einbau Garderobenkästen BKP 273 Schreinerarbeiten Zimmertüren in Fluchtwegzonen

eligibilityCriteria: Deutsch


description:
Die ETH Zürich installiert ein Kältenetz. In diesem Kontext wird die Kälteerzeugung im Gebäude CLA saniert und ausgebaut.
                  Die bestehende Kälteanlage inkl. Rückkühlaggregate, Stromversorgung und Steuerung ist zu ersetzen. Die 2016 installierte NH3-Kältemaschine (1 MW) ist einzubinden. Die neuen Komponenten umfassen insbesondere 2 Kältemaschinen mit total ca. 2.7 MW Kälteleistung. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, erfolgt der Ersatz in Etappen. Die Unterbrüche sind auf ein absolutes Minimum zu beschränken oder mit Provisorien zu überbrücken.
                  Für die Planung, Ausschreibung und Gesamtleitung wird ein Generalplanerteam gesucht, das die folgenden Funktionen abdeckt:
                  — Gesamtleiter (Kälteingenieur),
                  — Heizungs-/Kälteingenieur,
                  — Lüftungsingenieur,
                  — Sanitäringenieur,
                  — Gebäudeautomationsingenieur,
                  — Elektroingenieur,
                  — Räumlicher Fachkoordinator Gebäudetechnik,
                  — Technischer Fachkoordinator Gebäudetechnik,
                  — Brandschutzplaner,
                  — Bauingenieur,
                  — Bauleiter.

title: Gebäude CLA, Kältezentrale – Sanierung und Ausbau, Generalplanerleistungen

description:
Die ETH Zürich installiert ein Kältenetz. In diesem Kontext wird die Kälteerzeugung im Gebäude CLA saniert und ausgebaut.
               Die bestehende Kälteanlage inkl. Rückkühlaggregate, Stromversorgung und Steuerung ist zu ersetzen. Die 2016 installierte NH3-Kältemaschine (1 MW) ist einzubinden. Die neuen Komponenten umfassen insbesondere 2 Kältemaschinen mit total ca. 2.7 MW Kälteleistung. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, erfolgt der Ersatz in Etappen. Die Unterbrüche sind auf ein absolutes Minimum zu beschränken oder mit Provisorien zu überbrücken.
               Für die Planung, Ausschreibung und Gesamtleitung wird ein Generalplanerteam gesucht, das die folgenden Funktionen abdeckt:
               — Gesamtleiter (Kälteingenieur),
               — Heizungs-/Kälteingenieur,
               — Lüftungsingenieur,
               — Sanitäringenieur,
               — Gebäudeautomationsingenieur,
               — Elektroingenieur,
               — Räumlicher Fachkoordinator Gebäudetechnik,
               — Technischer Fachkoordinator Gebäudetechnik,
               — Brandschutzplaner,
               — Bauingenieur,
               — Bauleiter.

ETH Zürich, Abteilung Immobilien

street: Kreuzplatz 5, KPL

RZintegral AG

street: Stauffacherstraße 65


title: ARA Chur - Instandsetzung Nachklärbecken

description: Baumeisterarbeiten und Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Rückbau Keramikplatten mit Asbestkleber 670 m2 Baumeisterarbeiten Rinneninnenflächen beschichten 670m2 Beckenbeschichtung3‘900m2

eligibilityCriteria: Teilnahme an der Begehung vom Mittwoch 17. April 2019 um 09.00 Uhr. Treffpunkt: Rheinmühleweg 87, 7000 Chur Die Begehung ist für die federführende Unternehmung obligatorisch.


name: Services techniques communal, à l'attention de Urso Fahen,Grand-Rue 44, 1224 Rolle, Suisse, Téléphone: 021 822 44 30, E-mail:

title: Rue des Jardins : Remplacement des collecteurs, d'une conduite d'eau potable, d'une conduite de gaz et adaptation des réseaux de services

description: Le projet comprend les travaux suivants: - Mise en séparatif du réseaux d'évacuation des eaux dans la rue des Jardins. - Réfection et bouclage d'un conduite d'eau potable - Bouclage d'une conduite de gaz - Réfection et adaptation du réseau électrique - Travaux de fouille dans la nappe avec rideau de palplanches étanches.

eligibilityCriteria: Français


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Margarethenstrasse 40, Basel

title: General Guisan-Strasse, Abschnitt Wielandplatz bis Morgartenring, Baumeisterarbeiten

description: Belagsaufbruch (m2): 1500 Aushub, Abfuhr und Deponie (m3): 1400 Liefern, Einbringen Fundationsschicht (m3): 300 Liefern, Einbringen Heissmischbeläge (to): 240 Werkleitungsarbeiten Graben gespriesst Total (m): 480 Strassensammler und Einlaufschächte (Stk.): 1 Randabschlüsse (m): 25 Schalensteine (m): 30 Humusierung und Grünflächenbearbeitung (m2): 550

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30
Preis: 40
Schlüsselperson Bauführer: 30
Schlüsselperson Baupolier: 30


name: Ville de Monthey, Urbanisme, Bâtiments & Constructions, à l'attention de Yann Berthoud,Place de l'Hôtel-de-Ville 2, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 475 77 36, E-mail:

title: MABILLON V - Construction d'un complexe scolaire et sportif, ainsi que d'une UAPE - Soumission CFC 224.1

description: Soumission CFC 224.1 - Etanchéité toiture plate - ferblanterie

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.


name: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen, Rorschacher Strasse 95, 9007 St.Gallen, Suisse, E-mail:

title: Kantonsspital St. Gallen KSSG: Neubau Haus 07A

description: Grundputz auf Betonwände und Mauerwerk, Fläche 280 m2 Einschicht-Weissputz auf Decken (Bettenzimmer), Fläche 2'570 m2 Dämmplatten XPS auf Wände inkl. Netzeinbettung und Verputz, Fläche 1'440 m2 Dämmplatten XPS auf Decke inkl. Netzeinbettung und Verputz, Fläche 410 m2


name: CSC Arc jurassien,Cottendart 1, 2013 Colombier, Suisse, E-mail:

title: Val-de-Ruz : Ramassage et transport des déchets urbains combustibles

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

description: Weiterentwicklung bestehender GIS-Fachapplikationen und GIS-Schnittstellen

description: Requirements Engineer

description: Entwicklung mobiler Applikationen

description: .NET Entwickler/in - Backend

description: .NET Entwickler/in - Full Stack

description: Frontend Engineer

description: SQL-Entwickler/in (SSIS, SSRS, SSAS, Datenbank)

description: Weiterentwicklung bestehender Fachapplikationen und Schnittstellen

description: Oracle-Entwickler/in

title: IT-Dienstleistungen

description: Zur Ergänzung der eigenen Organisation evaluiert ERZ mit dieser Ausschreibung Unternehmen, die ERZ sowie bei Bedarf weitere Dienstabteilungen der Stadt Zürich bei der Aufgabenerfüllung professionell und zu marktkonformen Bedingungen unterstützen. Zusammengefasst heisst das: - als Ergebnis der Evaluation kann ERZ (und andere Dienstabteilungen der Stadt Zürich) auf einen Pool von qualifizierten IT-Dienstleistern zurückgreifen, - die evaluierten Dienstleister unterstützen und ergänzen ERZ bei der Aufgabenerfüllung auf optimale Weise und zu marktkonformen Bedingungen, - die Dienstleister sind - unter Einhaltung einer zu vereinbarenden Vorlaufzeit - in der Lage, fachlich qualifiziertes und motiviertes Personal, für kurz-, mittel- und langfristige Einsätze zur Verfügung zu stellen oder als Unternehmen die ver-langten Arbeiten zu übernehmen.


name: Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale

title: Kuverts.

description: Kuverts Lagersorten und spez. Sorten, (Liefermenge s. Ausschreibungsunterlagen).

street: Riedstraße 7


Schweizerische Bundesbahnen SBB

street: Kasernenstrasse 95, Postfach


name: Police municipale de Lausanne, à l'attention de Antoine Golay,rue Saint Martin 33, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 315 15 15, E-mail:

description: Appareils de contrôle de la vitesse portatifs

description: Appareils de contrôle de la vitesse embarqués dans un véhicule

description: Appareils de contrôle de la vitesse et du respect de la signalisation lumineuse fixes (cabine)

title: Appareils de contrôle du trafic routier 2023-2028

description: Acquisition de 21 appareils de contrôle de la vitesse et signalisation lumineuse de plusieurs modèles pour les années 2023 à 2028


name: Electric Claudio Merlo Lighting Equipment S.A

name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

title: Alte Reithalle


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Affoltern, 654 Unt. Bahnhofstrasse, km 4.820-5.310 Oberen Bahnhofstrasse bis Wiesengrundstrasse

description: Tief- und Strassenbauarbeiten Belagsaufbruch: 2200 m² Aushub fest: 800 m³ Kieslieferungen lose: 925 m³ Neubau Randabschlüsse: 1‘150 m Fräsen: 4100 m² Beläge AC 8 N: 90 t Beläge AC 8 S: 330 t Beläge AC B 22 H: 1050 t Beläge AC T 22 S: 150 t Beläge AC T 16N: 250 t Kunststoffrohre: 620 m‘ Schächte: 40 Stk Kunstbauten Beton: 25 m³ Kunstbauten Armierung: 500 kg

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung


title: BZU Bildungszentrum Uster, Kantonsschule, 8610 Uster, Neu- und Umbau – Gerüste.

description: Gerüstarbeiten für den Neu- und Umbau des Bildungszentrums Uster.

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110

Brunner Gerüstbau GmbH

street: Industriestraße 67


name: Kanton Solothurn, Finanzdepartement, Amt für Informatik und Organisation

title: Gesamtprojektleiter eBauSO inkl. Projektmanagement Office

description: Für das Projekt eBauSO (elektronisches Baugesuchsverfahren), sucht der Auftraggeber eine professionelle externe Unterstützung in einer Person, in der Rolle als Gesamtprojektleiter eBauSO, welcher zusätzlich auch das Projektmanagement-Office, unterstützt durch eine zusätzliche Person für den Kanton Solothurn sicherstellt.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

awardCriteriaDetails:
ZK1 - Qualitätsbezogene Kriterien: 40
ZK2 - Qualität der Angebotsunterlagen: 10
ZK3 - Präsentation: 20
ZK4 - Preisangebot: 30


title: F23107 - Betrieb der IT-Lösung «FIPO» zur Sicherstellung der Transparenz bei Politikfinanzierungen


title: Wittenbach, Sanierung OZ Grünau 1, Elektroanlagen, BKP-Nr. 230

description: Ersatz sämtlicher Schaltgerätekombinationen, Hauptverteilung und Unterverteilungen Einbau einer zentralen Not- und Sicherheitsbeleuchtung Ersatz sämtlicher Licht- und Kraftinstallationen Brüstungskanalinstallationen für die Installationen UKV und Steckdosen Ersatz der Schwachstrominstallationen (UKV, Pausensignalanlage, TV und Telecom)

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Preis: 40
Z2 Termine/Kapazität: 20
Z3 Qualität/Vollständigkeit des Angebotes: 10
Z4 Erfahrung: 10
Z5 Ökologie: 10
Z6 Sicherung des Ausbildungsstandes: 10
Z1 Preis: 40
Z2 Termine/Kapazität: 20
Z3 Qualität/Vollständigkeit des Angebotes: 10
Z4 Erfahrung: 10
Z5 Ökologie: 10
Z6 Sicherung des Ausbildungsstandes: 10


name: Egli AG Gips- und Fassadensysteme,Längfeldweg115a, 2504 Biel/Bienne, Suisse

title: Transformation et rénovation des immeubles 23-25-27 et reconstruction de l'immeuble 21

description: Travaux de plâtrerie et peinture dans le carde de la transformation et rénovation des immeubles 23-25-27 et reconstruction de l'immeuble 21

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Swisscom (Suisse) SA, succursale de Satigny

name: L’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile

description: — analyse des besoins fonctionnels,— planification des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs,— exécution du plan de projet et Implémentation de solutions liées à dématérialisation des documents et gestion de l’information,— plan de communication et formations,— phases envisagés,— documentation, audit et clôture du projet.

title: Analyste métier / Chef de projet GED (externe)

description: Analyste métier/Chef de projet GED (externe).

street: Avenue Cardinal-Mermillod 36

street: Rue du Pré-de-la-Fontaine 19


title: Verleih von ICT-Mitarbeitenden

description: Verleih von ICT-Mitarbeitenden

eligibilityCriteria: siehe Pflichtenheft


name: Feuerschutzkommission,à l'attention de Fredy Schöb, Hof 1, 9473 Gams, Suisse, Téléphone: 058 228 23 50, Fax: 058 228 23 60, E-mail:

title: Lieferung eines Rüstfahrzeuges (RW) für die Feuerwehr Gams

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen werden gratis abgegeben.


title: BKP 222/224 Spengler-/Bedachungsarbeiten

description: Spengler- und Bedachungsarbeiten auf zwei neuen Mehrfamilienhäusern


name: Service de l'énergie et de l'environnement

title: Assainissement du bruit ferroviaire, ligne 210 Daillens- Biel/BienneMesures d'insonorisation sur les bâtiments Lot 1 Communes du littoral

description: 1. Coordination générale avec la fonction de directeur général de projet.2. Avant-projet et informations aux propriétaires.3. Projet acoustique PAC et conventions.4. Appel d'offres.5. Réalisation.6. Réception des travaux, paiement et clôture.Pour 722 FAB environ.Selon chapitre 2 et 3 de l'offre avec formulaire pour la procédure d'adjudication des prestations de mandataire.

street: Tombet 24

PPLUS SÀRL

street: Av. du Premier Mars 20


description: Gerüstungen

title: BKP 211.1 Gerüste

description: Gerüstungen

Liegenschaften Brüöl 7 6430 Schwyz

street: Brüöl 7


name: Direction du développement et da la coopération (DDC) Section Balkans occidentaux

street: Freiburgstr. 130


name: Bundesamt für Wohnungswesen / Office fédéral du logement

title: Fortsetzung und Weiterentwicklung Monitor Wohnungsmarkt / Poursuite et développement du monitorage du marché du logement

description: Der Monitor "Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt" wird seit 2011 jährlich publiziert. Er bildet die An- resp. Entspannung auf dem schweizerischen Wohnungsmarkt ab. Das Nachfolgeprodukt soll einerseits differenzierte Auskunft über die Lage und Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt geben können, anderseits eine Grundlage für Beurteilungskriterien zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum darstellen sowie drittens eine Benchmark für zukünftige Analysen bilden.

eligibilityCriteria: Nur vollständige Angebote werden akzeptiert, wenn sie fristgerecht eingehen und von Bietern stammen, die die örtlichen Gepflogenheiten respektieren und die üblichen Sozialversicherungsbeiträge zahlen.

awardCriteriaDetails:
Preis (Gesamtpreis):
Erläuterungen: max. 320'000 CHF:


name: 50/01 Studio d'architecture - Jouglet Julien

name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: La Ferme (M137TI) mandat d'architecte.

awardCriteriaDetails:
Compréhension de la problématique:
Références:
Qualité économique:

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983

street: 29 cours Victor-Hugo

countryName: FR


description: — Gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen,— Umfang gemäss Leistungsverzeichnis.

title: 25 Sanitäranlagen

description: Gemäß allgemeine- und besondere Bestimmungen.Umfang gemäß Leistungsverzeichnis.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Schulgemeinde Wattwil-Krinau

street: Grüenaustrasse 7


description: Dans le cadre du projet de la maison de l'enfance et de l'adolescence, les HUG organisent le présent appel d'offres visant à désigner le bureau d'ingénieurs qui sera mandaté pour l'exécution des prestations d'ingénierie civile.

title: Prestations d'ingénierie civile relatives à la construction de la Maison de l'Enfance et de l'Adolescence des HUG.

Cougar Management SA

street: rue des Vignerons 1A

AB Ingénieurs SA

street: Rue de Chêne-Bougeries 31


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW)

title: BKP 244 Lüftung - Ersatzneubau SAW Siedlung Espenhof West, Langgrütstrasse 89, Zürich

description: Ersatzneubau Alterswohnungen


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Planung + Projektierung

description: Projektierung Kanalbauten, WasserleitungenHonorarberechtigte Bausumme Fr. 27,1 Mio

title: Neumühlequai, Central, Leonhardstreppe

street: Werdmühleplatz 3

Hunziker Betatech AG

street: Pflanzschulstrasse 17


title: Areal Guggach, Umgebung Gärtnerarbeiten

description: Teilobjekt Schule, AHB (ca. 240m2 Pflanz- und Rasen-/ Wiesenflächen) • Humusierung/ Ansaaten von Pflanzflächen und prov. Begrünungen • Komplette Pflanzungen gem. Pflanzliste Teilobjekt Park, GSZ (ca. 4`140m2) • Humusierung/ Ansaaten Sportrasen sowie Rasen- und Wiesenflächen • Komplette Pflanzungen gem. Pflanzlieste Teilobjekt Wohnen, SEW (ca. 960m2) • Humusierung/ Ansaaten von Pflanzflächen und prov. Begrünungen • Komplette Pflanzungen gem. Pflanzliste • Umgebung Kindergarten mit Ausstattungen, Zäune etc.


name: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

title: Ce résumé fait référence au texte allemand. Le service demandeur là cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6. Toutes les tâches nécessaires à l’établissement des offres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que dans la documentation générale. En résumé, la prestation suivante doit être fournie: «Aire Walkeweg Bâle nord – construction de résidence secteurs C+D avec réutilisation d'élément («Re-Use»), Concours de projets anonymes» dans le domaine du type d’ordre indiqué au point 2.5 du texte allemand. Les données concernant le lieu d’exécution et la date sont précisées aux points 2.7 et 2.13 du texte allemand. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

description: BS 20.07.2022


name: Energie Rinnovabili Losone (ERL) SA,à l'attention de Alberto Colombi, Via Municipio 7, 6616 Losone, Suisse, Téléphone: 091.785.80.72, Fax: 091.785.80.77, E-mail:

title: Concorso opere da Torre camini

description: Fornitura e posa di una torre camini autoportante, altezza complessiva 27 m, diametro 3.10 m

eligibilityCriteria: 13.06.2014 Spese: nessuna


name: FWG architects, à l'attention de Elena Farini / Christophe Widerski,Avenue des Acacias 7, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 544 55 88, E-mail:

title: Construction de deux bâtiments à usage de foyer d'hébergement et démolition du bâtiment existant

description: Le foyer La Coudraie, situé rue Trévelin 57 à Aubonne, est un lieu d’hébergement transitoire Il s’agit de deux bâtiments indépendants et un couvert à 2 roues et conteneurs pour la Fondation Perceval. Les bâtiments ont construction en béton armé pour le sous-sol (uniquement coudraie I) et une construction en bois pour les planchers, parois et toiture. La façade est en bois avec des fenêtres triple vitrages bois-métal . La toiture est composée d’une charpente bois, isolation et revêtement en tuile d’ardoise type « Eternit ». Les soumissionnaires sont rendus attentifs sur le fait que les travaux seront réalisés sur un site occupé. Une attention toute particulière devra être accordée par les entreprises adjudicatrices aux conditions de sécurité pour l’accès (entrée/sortie) au chantier et à la tenue des abords du chantier. La réalisation de ce bâtiment sera exécutée selon des standards MINERGIE P ECO.


title: Agrandissement – station d'épuration de Vuippens – CFC 712: dégrilleurs fins.

description: Livraison et montage de 2 dégrilleurs fins à tambour (trous 3 mm) monté en canaux pour la station d'épuration de Vuippens (80'000 EH).

STEP AIS

street: Route de Gérigno 2


title: Vorprojekt Tiefbahnhof Luzern

description: Le projet de gare souterraine de Lucerne prévoit, à partir d’Ebikon, un tunnel à double voie passant sous le bassin lacustre de Lucerne et débouchant directement dans une nouvelle gare souterraine située sous la gare existante. A l’instar de la gare existante, la gare souterraine sera une gare de rebroussement. Elle comportera quatre voies souterraines.

eligibilityCriteria: 07.03.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand der Haupt- und Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Haupt- bzw. Subkriterien wurden Mindestwerte definiert, welche zwingend erreicht werden müssen::
1) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals,: 40
(Bewertet werden die Schlüsselpersonen inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist, in den in den Subkriterien genannten Fachsparten):
1.1) Gesamtprojektleiter (inkl. Stv.),: 10
1.2) Tiefbauingenieur (inkl. Stv.),: 10
1.3) Tunnelbauingenieur (inkl. Stv.),: 5
1.4) Geologe (inkl. Stv.),: 5
1.5) Architekt,: 3
1.6 ) Verkehrsplaner,: 3
1.7) Elektroingenieur,: 2
1.8) HLKS-Ingenieur,: 2
Nachweise::
zu 1):
Pro vorgesehene Schlüsselperson (inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist) sollen die Ausbildung und Erfahrung dokumentiert sein, sowie Angabe jeweils eines vergleichbaren Referenzprojektes je Fachsparte innerhalb der letzten 10 Jahre.:
Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können mehr als eine Funktion (Sparte) in Personalunion ausüben.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden.:
zu 1.1):
- u.a. mit Aussagen zur Koordination, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.2):
- u.a. mit Aussagen zu Unterfahrungen / Bauen im Wasser und Grundwasser, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.3) Verweis auf 1):
zu 1.4) Verweis auf 1):
zu 1.5) - u.a. mit Aussagen zu Publikumsanlagen / Gestaltung / Gesamtkonzeption / Städtebau, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.6) - u.a. mit Aussagen zu Baulogistik / Verkehr / Personenhydraulik, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.7) Verweis auf 1):
zu 1.8) Verweis auf 1):
2) Auftragsanalyse,: 30
Nachweise::
- Bericht mit Fokus auf Projektstruktur, Problemlösung, Projektziele, Projektrisiken und Erfolgsfaktoren.:
- Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben. Plausibilitätsnachweis der angebotenen Stunden.:
3) Projektablauf,: 20
Nachweise::
- Aufzeigen des Projektablaufes, der Entscheidungspfade, des Sitzungswesens, des Projektcontrollings, des Reportings etc. mittels Terminprogramm.:
- Nachweisen einer genügenden Verfügbarkeit der Ressourcen.:
4) Projektorganisation,: 10
Nachweise::
- Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, Kommunikation und Koordination der Beteiligten.:
- Konzept eines wirkungsvollen, dem Projekt angepassten PQM.:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 340 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet. Die Bewertung der qualitativen Kriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Hauptkriterium und Subkriterium wird mit einer Note 0 bis 5 bewertet. Anschliessend werden pro Hauptkriterium und Subkriterium die:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (minimal zu erreichender Nutzwert von 340 Punkten), sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistungen und Nebenkosten).:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
Die Qualität wird anhand der Haupt- und Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Haupt- bzw. Subkriterien wurden Mindestwerte definiert, welche zwingend erreicht werden müssen::
1) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals,: 40
(Bewertet werden die Schlüsselpersonen inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist, in den in den Subkriterien genannten Fachsparten):
1.1) Gesamtprojektleiter (inkl. Stv.),: 10
1.2) Tiefbauingenieur (inkl. Stv.),: 10
1.3) Tunnelbauingenieur (inkl. Stv.),: 5
1.4) Geologe (inkl. Stv.),: 5
1.5) Architekt,: 3
1.6 ) Verkehrsplaner,: 3
1.7) Elektroingenieur,: 2
1.8) HLKS-Ingenieur,: 2
Nachweise::
zu 1):
Pro vorgesehene Schlüsselperson (inkl. Stellvertreter, wo dies verlangt ist) sollen die Ausbildung und Erfahrung dokumentiert sein, sowie Angabe jeweils eines vergleichbaren Referenzprojektes je Fachsparte innerhalb der letzten 10 Jahre.:
Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können mehr als eine Funktion (Sparte) in Personalunion ausüben.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden.:
zu 1.1):
- u.a. mit Aussagen zur Koordination, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.2):
- u.a. mit Aussagen zu Unterfahrungen / Bauen im Wasser und Grundwasser, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.3) Verweis auf 1):
zu 1.4) Verweis auf 1):
zu 1.5) - u.a. mit Aussagen zu Publikumsanlagen / Gestaltung / Gesamtkonzeption / Städtebau, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.6) - u.a. mit Aussagen zu Baulogistik / Verkehr / Personenhydraulik, ansonsten Verweis auf 1):
zu 1.7) Verweis auf 1):
zu 1.8) Verweis auf 1):
2) Auftragsanalyse,: 30
Nachweise::
- Bericht mit Fokus auf Projektstruktur, Problemlösung, Projektziele, Projektrisiken und Erfolgsfaktoren.:
- Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben. Plausibilitätsnachweis der angebotenen Stunden.:
3) Projektablauf,: 20
Nachweise::
- Aufzeigen des Projektablaufes, der Entscheidungspfade, des Sitzungswesens, des Projektcontrollings, des Reportings etc. mittels Terminprogramm.:
- Nachweisen einer genügenden Verfügbarkeit der Ressourcen.:
4) Projektorganisation,: 10
Nachweise::
- Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, Kommunikation und Koordination der Beteiligten.:
- Konzept eines wirkungsvollen, dem Projekt angepassten PQM.:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 340 von max. 500 Punkten. Angebote, welche den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet. Die Bewertung der qualitativen Kriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Hauptkriterium und Subkriterium wird mit einer Note 0 bis 5 bewertet. Anschliessend werden pro Hauptkriterium und Subkriterium die:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (minimal zu erreichender Nutzwert von 340 Punkten), sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistungen und Nebenkosten).:


name: Bietergemeinschaft Metallmont GmbH / AA Raumdesign AG

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Hochbau- und Planungsamt, Hochbau

title: Neubau Universitätskinderspital beider Basel (UKBB), Spitalstrasse 33 in Basel. SKP 283.1 Deckenverkleidungen aus Metall.

description: Neubau Universitätskinderspital beider Basel (UKBB), Spitalstrasse 33 in Basel. SKP 283.1, Deckenverkleidungen aus Metall: Nicht brennbare, gelochte Metalldecke, zirka 8'000m2; Kühldecken gelocht, zirka 250m2; mittel brennbare Metalldecken gelocht, zirka 850m2.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (Währung: Schweizer Franken): 100
Angebotspreis (Währung: Schweizer Franken): 100


title: Document Output Management


title: H28c SoMa Sicherung Stm A28c 802 Baumeisterarbeiten

description: Beton 17 m3; Anker ungespannt 8 St; Mikropfähle 5 St; Felsabtrag 15 m3


title: Bodenbeläge aus Holz (Riemenparkett)

description: Der Erweiterungs und Umbau des Pflegezetrums Ennetsee liegt nördlich der AndreasKlinik in Cham. Das Untergeschoss sowie die 4 darüber liegenden Geschosse werden in Stahl- Massivbauweise erstellt. Lieferung und Verlegen von Riemenparkett Eiche in 48 Pflegezimmern, Korridor / Aufenthalt und Büroräumlichkeiten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Tramway t1 - Renens-Gare - Lausanne-Flon - Travaux de construction du viaduc de Malley

description: Le présent appel d’offres porte sur les travaux de construction du viaduc de Malley de 141m couplé à 110m de murs de soutènement en support à la voie CFF de Sébeillon pour libérer de l'espace au sol en terrassant le talus contre la rue de Renens sur 250m de long. Les dimensions et quantités principales sont spécifiées ci-dessous : -Excavation : 24 000 m3 -Démolition PI routier et d'un PI piéton -19 Pieux forés-tubés d 1300 mm L= 330 m -Ballast : 260 m3 -Grave 0/45 : 1635 m3 -Remblai : 1750 m3 -Béton : 1900 m3 -Acier armatures : 290 to -AC Rail :220 to -Coffrage pour tablier de pont :1850 m2 -Coffrage pour fondations, entretoises, radiers : 540 m2 -Coffrages pour murs et culées : 550 m2 -Coffrages spéciaux pour piles : 7 pce -Vitrification époxy + Lés d'étanchéité : 980 m2 -Tranchées pour réseaux : 100 m3 -Caniveaux :550 m -Planning de réalisation limité à 6 mois.

eligibilityCriteria: Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives"


title: Trun, WW Uaul dallas Valettas - Rost, Baumeisterarbeiten

description: Demontage und Abbruch von Wasserrinnen m 210; Abbrechen von Zäunen m 250; Abbrechen von Blockstein-Wandmauern oder Einzelsteinen m2 50; Teilabbruch Mauerkrone von Natursteinmauern m3 100; Auflockern von Kiessandmaterial m2 700; Abtrag und Aushub m3 3'700, davon Fels m3 400; Erstellen und Walzen Planum m2 6'700; Erstellen von Blockstein-Mauern, mit Lieferung t 840; Fugenbeton m3 250; Aufschütten von Dämmen m3 1'450; Aufschütten von Deponien m3 2'400; Hinterfüllen von Kunstbauten, inkl. Verdichten m3 1'180; Transporte innerhalb der Baustelle m3 3'750; Transporte auf Unternehmerdeponie m3 300; Erstellen von Pflästerungen m2 30; Liefern und Einbau von Kiessandmaterial m3 2'600; Planie auf Fundationsschicht m2 7'500; Erstellenn von Banketten, mit Materiallieferung m 1'300; Grabenaushub m3 235; Sickerleitungen m 30; Durchlässe m 60; Kontrollschächte mit Abdeckung St. 3; Auskragung in Beton m3 25; Geländerpfosten St. 12

eligibilityCriteria: Deutsch


name: La Poste suisse, achats du groupe, technologies des installations et de l'information, prestations S

street: Webergutstrasse 12


name: Fondation pour les Terrains Industriels de Genève (FTI),50, Avenue de la Praille, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: PDZIA - Ecoparc des Cherpines - Infrastructures et aménagements généraux - Prestations d'ingénierie pluridisciplinaires

description: La Fondation pour les Terrains Industriels de Genève (FTI) organise le présent appel d'offres en procédure ouverte afin de mandater un groupement pluridisciplinaire pour les prestations relatives aux études de projet et à l'exécution des infrastructures et aménagement généraux de l'Ecoparc des Cherpines. Groupement piloté par un ingénieur en génie civil et en intégrant un architecte paysagiste et ingénieurs mobilité, environnement, géotechnique et géomètre. Les prestations concernent les domaines génie civil routier, circulation / gestion de trafic, environnement / paysage, travaux géométrique et géotechnique. Les prestations attendues couvrent les phases SIA 103 31 à 53.


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Rapid Exits 34, Vorausmassnahmen

description: Das Projekt umfasst die Tiefbauarbeiten für die Vorausmassnahmen zu den zwei Rapid Exits 34S und 34N im Nordosten der Piste 16/34. Ebenfalls Projektbestandteil ist die Erschliessungsinfrastruktur für die Verregnungsfläche zwischen Rollweg E3 und E2, d.h. die Verregnungsunterstation VUS 32 inkl. Baugrube und Erschliessung mit einer Transport-Druckleitung, Zufahrtsstrasse etc. (kurz: VUS 32). Die wesentlichen Arbeiten umfassen vor allem Entwässerungs-/Kabelrohranlagen mit Leitungen und Schächten, Signalfundamente sowie Tiefbauarbeiten für Befeuerungen und Rollhaltebalken. Zusätzlich sind bei der VUS 32 gespriesste Spundwände, Wasserhaltungen mit Wellpoints und Aushub-/Stahlbetonarbeiten erforderlich.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gem. Submissionsunterlagen (vgl. 9.2 Eignungsprüfung)


name: Stiftung Fux Campagna, Eymatt 15, 3930 Visp

title: Erweiterung Wohn- und Beschäftigungsstätte Fux Campagna Visp

description: Erweiterung Wohn- und Beschäftigungsstätte für schwer körperlich und mehrfach Behinderte

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: armasuisse Immobilien,Guisanplatz 1, 3003 Bern, Suisse, E-mail:

title: Mitholz: Technische Untersuchungen; Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz, Mandat Hydrologie

description: Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz BE ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut. Im Jahr 1947 explodierte ein Teil der eingelagerten Munition. Die damals vorgenommene Risikobeurteilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch eingestuft. Neue Risikobetrachtungen aus den Jahren 2018 und 2020 haben ein höheres Risiko als bisher angenommen aufgezeigt. Der Bundesrat hat am 04.12.2020 die Räumung des ehemaligen Munitionslagers beschlossen und eine erweiterte Projektorganisation mit der Planung und Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Teil der Projektorganisation ist das Querschnittthema „Technische Untersuchungen“, in dem u.a. die Arbeiten zu den hydrologischen Erhebungen und Untersuchungen, sowie zur hydrologischen Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten koordiniert und gesteuert werden. Mit der vorliegenden Ausschreibung wird das Mandat Hydrologie zur Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten beschafft.

eligibilityCriteria: Gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, BöB. Die entsprechende Selbstdeklaration auf Formular 1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 13) im Anhang ist zu unterzeichnen und einzureichen. Zur Teilnahme sind alle Anbieter zugelassen, welche die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der Zuschlagskriterien.

awardCriteriaDetails:
Z1: Qualifikation Schlüsselpersonen,: 45
Z1.1: Projektleiter Hydrologie 30%:
Z1.2: Projektleiter Stv. Hydrologie 15%:
Z2: Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag,: 25
Z2.1: Auftragsanalyse 15%:
Z2.2: Vorgehensvorschlag 10%:
Z3: Organisation,: 5
Z4: Preis,: 25
Erläuterungen: Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot:
liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (Note auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 bis 5 in Schritten von ganzen Noten bewertet. Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
3 = Genügende Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Edy Toscano AG, Engineering & Consulting

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: 080090 — conservation du patrimoine filiale 1 — surveillance-vérification et gestion des joints de chaussées, appuis et sismique des OA de la F1 — période 2016-2020 (ID 3587).

description: Les routes nationales doivent être maintenues techniquement et économiquement dans un état optimal tout en ne générant que des perturbations minimales du trafic. Les actions nécessaires à cet effet exigent une planification précise par l'OFROU, ce qui suppose entre autre la surveillance permanente des éléments critiques des ponts.Les prestations demandées comprennent pour l'essentiel:1. La gestion des joints de chaussées et appuis de pont:— sur demande, relevés d'état sur place et rédaction de rapports d'inspection,— gestion de l'inventaire et de la surveillance,— planification des mesures, élaboration de projet d'intervention et gestion des mesures anticipées,— élaboration de dossiers techniques pour de futurs appels d'offres de services.2. La gestion de la problématique du séisme pour les ouvrages d'art.3. La vérification statique (examen détaillé) de divers ouvrages d'art et éléments d'ouvrages d'art.

street: Place de la Gare 7

Marcionelli & Winkler + Partners SA

street: Via Ferruccio Pelli 2

street: Place Chauderon 20A


name: ARGE "WACO" Bertschinger AG / Contratto AG

name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt

title: Hauptstrasse Nr. 368, Zugerstrasse Nord (Fänn) Küssnacht, Tiefbau- und Belagsarbeiten


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Rue de l'Athénée (965P1)

description: Travaux d'aménagement et d'entretien génie civil. Estimation : 750'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Die Aufgabe besteht zusammengefasst darin, auf der Grundlage des vorhandenen Vorprojekts die Umsetzung vorzubereiten und die Bauausführung zu begleiten. Die Gesamtleitung ist Teil des Auftrages. Die Arbeiten setzen eine enge Zusammenarbeit mit den Fachplanern und mit den übergeordneten Stellen voraus. Dies insbesondere mit der Planungs- und Baukommission, den kantonalen Fachstellen und der Gemeinde.Der Leistungsbeschrieb ist nach der Struktur der Norm "SIA 112 Modell – Bauplanung" gegliedert.Die Aufgabe wird in 2 Phasen gegliedert. Die Phase I umfasst stichwortartig folgende Leistungen:Projektübernahme; Bauprojekt; Detailstudien; Kostenvoranschlag; Bewilligungsverfahren; Ausschreibungspläne; Ausschreibung; VergabeDie Phase II umfasst stichwortartig folgende Leistungen:Ausführungspläne; Werkverträge; Gestalterische Leitung; Bauleitung; Kostenkontrolle; Termine; Administration; Inbetriebnahme; Dokumentation über das Bauwerk; Leitung der Garantiearbeiten; Schlussabrechnung

title: Neubau Werkhof Roggenacker

description: Neubau Werkhof Roggenacker

street: Unterdorfstrasse 9, Postfach 140

Gabag AG Haldenstein

street: Usserdorf 8a


name: Service des approvisionnements, à l'attention de Olivier Tosoni,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: +41 21 621 03 07, Fax: + 41 21 626 10 20, E-mail:

title: Equipement de la sous-station Petit-Mont

description: Dans le cadre de ses travaux d’extension du réseau et de prolongation de la ligne 8, une nouvelles sous-station est intégrée à 900 mètres de Bellevaux. Cette dernière doit couvrir les 2 secteurs (Grand-Mont et Bellevaux).

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres


description: Ersatz und Erneuerung  Leuchten

title: Sanierung und Erweiterung Bogn Sedrun, BKP 233 Leuchtenlieferung Hallenbad

description: Ersatz und Erneuerung  Leuchten

Vischnaunca Tujetsch

street: Via Alpsu 62


title: Türen und Tore aus Metall

description: Gegenstand der Submission sind die Innen- und Aussentüren sowie die Tore aus Metall, welche zwischen 2019 und 2020 bei den verschiedenen Gebäudeteilen geliefert und montiert werden. Der Umfang wird detailliert im Leistungsverzeichnis LV beschrieben und wird hier nur in Kurzform wiedergegeben: - Innentüren ca. Stk. 92 - Aussentüren ca. Stk. 16 - Tore ca. Stk. 22

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Simonitto Enéa,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177391, Fax: 0227984377, URL www.gva.ch/

title: Révision des comptes de Genève Aéroport

description: cf paragraphe 2.2.1 des conditions administratives de l'appel d'offre

eligibilityCriteria: voir article 2.3.2. des conditions administratives de l'appel d'offre


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: MEG-agrandissement du musée d'ethnographie de Genève.

description: Travaux: portes intérieures. Estimation des travaux: 193 096 CHF.


title: Sanierung und Ausbau Lochstrasse und Hofzufahrten

description: ca. 4'500m' Güterwegbau (Sanierung und Ausbau) ca. 9'400m3 Fundationsschicht ca. 3'000to ACT 22 Melio ca. 1'000m' Entwässerungs- und Sickerleitungen ca. 5Stk. Wellstahl-Bachdurchlässe

eligibilityCriteria: Die Bauherrschaft vergibt Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau, gewährleisten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Fachkompetenz: 10
Organisation Anbieter/ARGE: 10
Preis: 80
Fachkompetenz: 10
Organisation Anbieter/ARGE: 10


name: Zweckverband ARA Gossau-Grüningen, Geschäftsstelle Gemeindeverwaltung

title: ARA Gossau-Grüningen Beratungsmandat 2023-2027


name: Weggenossenschaft Buhus, Präs. Ruedi Ramseier, Stärenegghüsli, 3555 Trubschachen

title: Sanierung Buhusstrasse 2.Etappe

description: Sanierung Buhusstrasse 2.Etappe Hauptweg Hinter Stärenegg - Ober Buhus, L= ca. 1600m' Anfahrt Vorder Buhus, L= ca. 1170m' Anfahrt Buhusschwändi, L= ca. 495m' Auszuführende Bauarbeiten: Entwässerungen PP(S) DM125-400, L= ca. 1100m' ES/KS oder KS, 23 St Blockmauer, ca. 70t Böschungssicherung Holzkasten, 105m3 Holz Bachverbauung mit Rundholz, 5m3 Holz Strasse verlegen, L= ca. 80m Weidroste sanieren, 5 St Leitungen sondieren vor Recyclingverfahren Recyclingverfahren der alten Strasse, F= ca. 12500 m2 Neue Tragdeckschicht ACT 16L; F= ca. 11200 m2 Örtliche Vorplatzanpassungen ACT 11-16L, F= ca. 650 m2 Bankettarbeiten, L= ca. 6100 m'

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: Cycle d'orientation de la Veveyse — transformation et agrandissement du CO.

description: L'association a décidé, afin de répondre à ses besoins futurs, de transformer son école à Châtel-Saint-Denis. Les bâtiments, construits au début des années 1970, n'étant plus en adéquation avec la nouvelle pédagogie, et les besoins en locaux d'enseignement devenant urgents, l'Association a décidé d'entreprendre cet important projet.Pour des raisons de gestion des coûts et d'organisation du chantier, l'hypothèse envisagée serait une réalisation en deux étapes. En effet, l'Association souhaite maintenir en fonctionnement le bâtiment Sud le temps de la construction des bâtiments Est et Ouest afin de limiter les installations provisoires qui seront nécessaires aux activités d'enseignements.La première étape comprendrait donc principalement la construction des bâtiments Est et Ouest ainsi que l'installation des locaux provisoires.La deuxième étape consisterait en la réfection du bâtiment existant au Sud suivie par la réalisation des aménagements définitifs du bâtiment Est et de quelques locaux du bâtiment Ouest.

D4 atelier d'architecture

street: avenue de Rumine 9


name: Alpiq InTec Romandie SA,Route du Nant-d'Avril56, 1214 Vernier, Suisse

title: Chandieu 8 - 1176TI - Installations de ventilation


description: Neubau Erweiterung Betreutes Wohnen Gartenhof Steinach.

title: BKP 281.0 Unterlagsböden

Politische Gemeinde Steinach

street: Schulstrasse 5


name: Service des ponts et chaussées du canton de Fribourg

description: Mandat d’ingénieurs civils pour les phases 32 à 53

title: Route de Marly à Fribourg, aménagement d’une voie de bus, d’une piste cyclable et de deux parois anti-bruit

street: Rue des Chanoines 17


title: Kleintier MRI System für die in vivo Bildgebung in der präklinischen Forschung

description: Kleintier MRT System für die morphologische, funktionelle und metabolische MR Bildgebung am Kleintier (Maus, Ratte) in vivo mit entsprechenden Datenanalysepaketen sowie Visualisierungstools.

eligibilityCriteria: Deutsch, Englisch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Spitalanlagengesellschaft Spitalregion Fürstenland Toggenburg

description: Erstellung einer Baupiste sowie eines Baustelleninstallationsplatzinkl. Rückbau Aushub und FundationsarbeitenErstellen einer Bodenplatte Erstellen eines RetentionsbeckenEs wird davon ausgegangen, dass gewisse Arbeiten parallel ausgeführt werden müssen

title: Neubau Modulbau Spital Wil, BKP 211 Baumeisterarbeiten

street: Fürstenlandstrasse 32

Frei & Partner AG Bauunternehmung

street: Flawilerstrasse 30


name: Hospice général service exploitation et achats

title: Le marché a été divisé en 2 lots: assurances choses bâtiment, RC propriétaire d'immeuble (lot 1); travaux de construction et RC maître de l'ouvrage (lot 2)

title: Assurances choses et RC bâtiments.

street: cours de Rive 12

Baloise Assurances

street: Aeschengraben 21, case postale


title: Sanierung TS Oberdorf, 5436 Würenlos

description: Die Lieferung von neuen Komponenten (exkl. Transformatoren) und Entsorgung von alten Komponenten sowie entsprechende Arbeiten für die Sanierung der Transformatorenstation (TS) Oberdorf in Würenlos.

awardCriteriaDetails:
Offertpreis: 45
Offerierte Produkte und Qualität des Angebotes: 45
Referenzangaben/-auskünfte: 10


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Division Personenverkehr, P-F-EK-EET-EEL, à l'attention de Jennifer Walker,Wylerstrasse 123/125, 3000 Bern 65, Suisse, Téléphone: +41 79 704 24 89, E-mail:

title: Plaques de sol pour marche coulissante


name: Rhätische Bahn AG, à l'attention de Walter Schmid,Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Suisse, Téléphone: 079 423 02 91, E-mail:

title: Neubau Albulatunnel II, Los 410 Einbau Feste Fahrbahn

description: Das Projekt Albulatunnel II, Baulos 410 Einbau Feste Fahrbahn, umfasst den Einbau der festen Fahrbahn mit dem System LVT (Länge 5'800m). Die Lieferung der Schienen und Schwellenblöcke erfolgt bauseits.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


title: Solution d'armoires à médicaments automatisées

description: Acquisition d'une solution globalisée d'armoires à médicaments automatisées.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: ewl Kabelnetz AG, à l'attention de Reto Köpfli,Industriestrasse 6, 6002 Luzern, Suisse, E-mail:

title: Montagedienstleistung Smart Metering Rollout

description: Die ewl Kabelnetz AG (ewl) plant mit dem Projekt Smart Metering Rollout bis Ende 2026 die meisten Stromzähler im ewl Versorgungsgebiet durch intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, zu ersetzten. Inhalt der vorliegenden Ausschreibung ist Los 3. Das Los 3 enthält alle Installationsarbeiten im Bereich Strom. Darunter fallen die Auswechslung der Stromzähler durch einen Smart Meter, die kommunikationstechnische Verkabelung der Smart Meter mit Inbetriebnahme der notwendi-gen Kommunikationskomponenten (insbesondere des Gateways) und die Verkabelung der Gas- und Wasserzähler zu einem Smart Meter.

awardCriteriaDetails:
Kosten: 70
Qualität Angebot: 20
Erfahrung: 5
Qualifikation Schlüsselpersonen: 5


title: BAV 60490 Sozialzentrum Röschibachstrasse

description: Instandsetzung und Umbau BKP 421 Gärtnerarbeiten Rodungen Sträucher / Diverse Kleindemontagen, -Abbruch, -Aushub / Schüttmaterialeinbau / Begrünungen / Pflanzenlieferungen, -Einbauten / Unterhalts-, Pflegemassnahmen / Naturstein-, Formsteinbeläge / Fundamente, Pfosten, Schilder


name: Gemeinde Glarus Nord Bereich Liegenschaften

title: Schulhaus Obererlen Näfels BKP 273 Innentüren aus Holz / 274 Innere Spezialverglasungen / Wandverkleidungen aus Holz / WC-Trennwände / Wandsockel

description: Neubau Primarschule, Turnhalle, Kindergarten und Tagesstruktur

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen: 20
Terminplan: 15
Lernende: 5


name: Bieri et Grisoni S.A.,Boulevard des Eplatures13, 2304 La Chaux-de-Fonds, Suisse

name: Transports Publics Neuchâtelois SA, à l'attention de Emmanuel Thibierge,Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, E-mail:

title: Travaux GC pour les infrastructures à câbles L215/ ZSI127

description: Ligne 215 / Déploiement du contrôle automatique de la marche des trains (infrastructures ZSI127) : prestations de construction génie civil pour les infrastructures à câbles.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Burkard Meyer Architekten BSA AG,à l'attention de Thomas Wernli, Martinsbergstrasse 40, 5400 Baden, Suisse, Téléphone: +41 56 200 59 00, E-mail:

title: Neubau Haus F / ZKI und Haus G / ZAP

description: 211 Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: Travaux de genie civil.

description: Travaux de genie civil: - installations de chantier - démolitions - fouilles et canalisations - construction de la nouvelle dalle de glace avec bordure - mise en état d'un local technique - aménagement extérieure.

Tekhne SA

street: Place de Cornavin 12


title: Projektleiter / Business Analyst (PL/BA)

description: Zur Erfüllung der Aufgaben werden Unternehmen gesucht die: •über fundiertes Knowhow und Erfahrung in der Projektleitung und Business Analyse verfügen. •die SBB Informatik mit kompetenten Mitarbeitenden in den definierten Rollen SwissICT Projektleiter und SwissICT Business Analyst unterstützen. •mit den bei der SBB Informatik eingesetzten Methoden und Technologien bestens vertraut sind (siehe AGU Ziffer 2). Der Abruf einer konkreten Dienstleistung durch die SC’s und Querschnittfunktionen geschieht in Form des Personalverleihs bzw. Auftrag. Je nach Aufgabe werden die Ressourcen in der gewünschten Form bei den Anbietern abgerufen und ihnen auch die entsprechenden Aufgaben und Verantwortungen übertragen. Die Leistungserbringung erfolgt durch die im Einzelvertrag - festgelegte Mitarbeitende die aufgrund des Leistungsgegenstands durch den Auftragnehmer definiert und von der SBB IT akzeptiert worden sind. Die SBB ist für die Richtigkeit und Zweckmässigkeit der Leistungs- respektive Rollenbeschreibung in den Einzelverträgen verantwortlich und behält sich vor, die zu erbringenden Leistungen in geeigneter Form zu überwachen und zu kontrollieren. Der Leistungserbringer ist für die korrekte personelle Abwicklung von Personalverleihverträgen gemäss Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG) verantwortlich. Kettenverleih ist untersagt. Arbeitet das Personal des Leistungserbringers in den Räumlichkeiten oder auf den Systemen der SBB, so sind diese an die entsprechenden Weisungen gebunden (SBB Policies). Darunter ist z.B. auch das Respektieren der Hausordnung, das Einhalten von Sicherheitsbestimmungen, die Nutzung des Internets etc. zu verstehen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Département des infrastructures (DI) Office cantonal des bâtiments (OCBA) direction de l'ingénierie et énergie

description: L'école de commerce Nicolas-Bouvier, faite l'objet actuellement d'importants travaux de rénovation des éclairages et des faux plafonds, ce qui conduit également au rafraîchissement des peintures de locaux. Les travaux pourront se dérouler uniquement pendant la période de vacances scolaires estivales, en 3 étapes, de 2020 à 2022.

title: Plan lumière — EC Nicolas Bouvier CFC 285 — peinture intérieure

street: Boulevard de Saint-Georges 16


title: Mangelstrasse

description: Die bestehende Mangelstrasse wird aus altergründen durch eine neue und effiziente Anlage ersetzt.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.