name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Suite à l'introduction des procédures d'asile accélérées, il est impératif de développer de nouveaux centres fédéraux pour requérants d'asile ou de les restructurer. Le présent appel d'offres a pour but de trouver une entreprise totale qui pourra livrer un nouveau bâtiment d'hébergement clé en main et opérationnel pour 350 requérants d'asile, réaliser les aménagements extérieurs de l'ensemble du périmètre du projet et mener à bien la démolition préalable du bâtiment actuel à la Freiburgerstrasse 50, à Bâle, en se conformant aux directives définies dans les documents d'appel d'offres. Cette construction représente la deuxième étape du projet «Centre pour requérants d'asile de Bâle». La première étape (projet partiel nº 1), c'est-à-dire la construction du nouveau bâtiment administratif situé à l'avant du terrain, démarrera quant à elle le 1.1.2019.

title: (b18023) On recherche une Entreprise totale (ET) pour l’étude du projet et l’exécution de la construction d’un nouveau bâtiment d'hébergement dans le centre fédéral pour requérants d’asile à la Freiburgerstrasse 50, à Bâle.

street: Fellerstrasse 21

Steiner AG

street: Hagenholzstrasse 56


name: FWG Architects sàrl, à l'attention de Elena Farini,Rue du Port Franc 2A, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 722 12 73, E-mail:

scheme: CPV

title: Fondation Claire Magnin, Leysin

documentType: tenderNotice

description: Travaux d'installations équipotentiel et d'Installations électriques.

eligibilityCriteria: Selon conditions générales

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


description: Elektroanlagen

description: Heruntergehängte Decken aus Metall

title: Sanierung Innenausbau Wielandhaus, 1. - 5. OG

description: Sanierung der Büroflächen im 1. bis 5. OG. Die Sanierung erfolgt in Etappen geschossweise und sieht eine umfassende Erneuerung der Oberflächen (Decke, Wand, Boden) vor. Mit kleineren strukturellen Anpassungen werden ausserdem die Raumeinteilungen und Bürogrössen optimiert. Die Stark-und Schwachstrominstallationen werden an das neue Layout angepasst. Die Unterverteilungen 1.OG bis 5. OG werden erneuert und an die gültigen Sicherheitsnormen angepasst. Die Beleuchtung wird mit neuen energieeffizienten Leuchten ausgestattet. In den Korridorbereichen kommen LED Einbauleuchten zum Einsatz. Die Arbeitsplätze werden neu mit energieeffizienten präsenz-und tageslichtabhängigen Stehleuchten ausgestattet. Gleichzeitig wird auch eine Not- und Fluchtwegbeleuchtung gemäss Vorgaben des AGV installiert. Die UKV-Racks werden auf jedem Geschoss erneuert und mittels LWL erschlossen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität: 25
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 70
Qualität: 25
Lehrlingsausbildung: 5

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: GM Ramosch, Weg 17, Los 1 bzw. Weg 11, Los 2, Baumeisterarbeiten

description: Weg Nr. 17: L = 900 m; Abtrag 3'400 m³; Schüttungen 2'600 m³; Fundationsmaterial 1'800 m³; Steilböschungen 180 m² Weg Nr. 11: L = 144 m; Abtrag 800 m³; Schüttung 600 m³; Fundationsmaterial 410 m³; Bituminöser Belag 80 t; Betonmauer 80 m³

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Tiefbauarbeiten Zwischenweg - Ebniweg

description: Leistungen: Tiefbauarbeiten Strasse, Kanalisation und Werkleitungen Strassenbau: Belagsaufbruch ca. 760 m² Strassenaushub fest ca. 500 m³ Liefern und Einbringen von Kiessand ca. 700 m³ Randabschlüsse mit Natursteinen ca. 670 m Bituminöse Beläge (AC T) ca. 280 t Bituminöse Beläge (AC) ca. 120 t Kanalisation und Werkleitungen Grabenaushub fest ca. 2230 m³ Spriessungen ca. 1500 m² Spezialbetonrohre DN 800 ca. 180 m Sammlerableitungen PP 160 / PP 200 ca. 60 m Schlammsammler und Kontrollschächte ca. 10 Stk. Hüllbeton ca. 300 m³ Liefern und Einbringen von Kiessand ca. 1720 m³

mainProcurementCategory: services


name: OERLIKON STATIONÄR-BATTERIEN AG AESCH BL,Dornacherstrasse 110, 4147 Aesch, Suisse

documentType: awardNotice

title: BATTERIE DE VEHICULE 827-00-311 INTERCITY A CAISSE INCLINABLE (ICN)

description: SITUATION INITIALE: Dans le cadre du projet de batterie de véhicule 827-00-311 Intercity à caisse inclinable (ICN), les CFF prévoient de remplacer les batteries existantes, et ce, pour les raisons suivantes: – Les batteries actuelles arriveront prochainement en fin de vie et devront être remplacées. – Les batteries des 44 véhicules seront remplacées successivement, en fonction d’un plan de transformation détaillé. A. OFFRE PRINCIPALE: Comme OFFRE PRINCIPALE, les CFF attendent une énumération détaillée des coûts selon fiche de prix pour: 616 BATTERIES DE VEHICULE selon cahier des charges technique (partie 4 de la documentation d’appel d’offres), y compris transport et logistique d’élimination. Les prix s’entendent fermes. B. LOGISTIQUE (SERVICE) BATTERIE: Le soumissionnaire doit fournir 2 variantes d’offres pour la logistique (service). Détail selon cahier des charges technique (partie 4 de la documentation d’appel d’offres). C. TRANSPORT DES BATTERIES: Livraison des batteries à l’un des sites CFF suivants selon planification des transformations. La quantité des objets commandés par série est en règle général de 7 batteries ou plus. La liste des adresses de livraison correspond à un état actuel, et peut faire l’objet de modifications.. D. ADRESSES DE LIVRAISON: Les adresses de livraison se trouvent dans le cahier des charges technique (partie 4 de la documentation d’appel d’offres, partie 3 du projet de contrat). D. DROIT D’OPTION DES CFF: Une OPTION POUR UNE ADJUDICATION DE GRE A GRE fondée sur le contrat de livraison initial pour des quantités et prestations supplémentaires et pour une du contrat de maximum 10 ans après réception de la dernière livraison est expressément réservée. Les CFF se réservent expressément le droit, d’exercer leur droit d’option de manière échelonnée/de lancer en temps venu et au besoin un appel d’offres pour l’adjudication de ces prestations (en tout ou en partie) en concurrence sur la base des prescriptions légales en vigueur relatives aux marchés publics. Le moment de l’exercice de l’option, son objet concret et la répartition des prestations en option seront communiqués en temps utile. Les conditions du contrat initial, y compris la base financière initiale, tous les compléments et modifications générés par l’exercice de droits d’option, de commandes de nouvelles prestations, d’accords particuliers et d’autres avenants au contrat régissent également les prestations achetées en option; l’étendue exacte des prestations, les délais et les autres points du contrat seront convenus dans tous les cas avec le début de l’exécution des engagements contractuels sur la base d’une offre écrite pour l’objet de l’option dans un avenant au contrat initial. E. BÉNÉFICIAIRE: Sont habilitées à solliciter les prestations de la société les autres divisions ainsi que les sociétés de participation des CFF. F. Les règles légales propres à l’objet du marché, les normes d’organismes de normalisation et les règles techniques des CFF et de l’UIC [Version en vigueur au moment du dépôt des offres, de la signature du contrat (de l’avenant en cas d’exercice des droits d’option)] seront respectées. G. Autres détails dans les documents de soumission.

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN::
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
BEURTEILUNG::
1. Qualität 60 %:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss Anforderungskatalog Teil 4b der Ausschreibungsunterlagen: 60% von 60%:
1.2 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: 25% von 60%:
1.3 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 10% von 60%:
1.4 Produktqualität: 5% von 60%:
2. Wirtschaftlichkeit: 40%:
2.1 Preise: 100% von 40%:
GESAMTBEWERTUNG::
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN::
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
BEURTEILUNG::
1. Qualität 60 %:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss Anforderungskatalog Teil 4b der Ausschreibungsunterlagen: 60% von 60%:
1.2 Gewähr zur vorgegebenen Termineinhaltung und erwarteten Qualität: 25% von 60%:
1.3 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 10% von 60%:
1.4 Produktqualität: 5% von 60%:
2. Wirtschaftlichkeit: 40%:
2.1 Preise: 100% von 40%:
GESAMTBEWERTUNG::
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:

mainProcurementCategory: goods


description: Belchenstrasse

description: Engelbergstrasse

description: Jurastrasse

description: Ringstrasse

description: Sälistrasse

title: Werkleitungs- und Strassenbausanierung Wynau - Baumeisterarbeiten

description: - Neubau Wasserversorgungsleitungen Guss DN 125, L = 69 cm1 - neue Hydranten 2 Stk. - Schieber auf Hauptleitung 13 Stk. - Schieber auf Hausanschluss 37 Stk.

eligibilityCriteria: Vollständigkeit und rechtsgültige Unterzeichnung von Angaben und Angebot

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis: 70
Qualität / Leistungsfähigkeit: 30
Preis: 70
Qualität / Leistungsfähigkeit: 30


currency: CHF

name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

description: BKP 281.2 Bodenbeläge aus Linoleum

title: BAV 22387 Wohnsiedlung Areal Hornbach

description: Neubau BKP 281.2 Bodenbeläge aus Linoleum BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz (Parkett)

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ),à l'attention de Richard Fierz, Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: +41443082136, E-mail:

title: Beschaffung eines neuen Informatik-Kernsystems für die Geschäftsprozesse des Brandschutzes und der Naturgefahrenprävention der GVZ.

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung will die GVZ, Abteilung Brandschutz, eine Ablösung ihrer Kernapplikation für die Abwicklung des Präventions- und Inspektionsgeschäfts des Brandschutzes und der Naturgefahrenprävention einkaufen. Der Beschaffungsumfang umfasst zudem die Migration bestehender Daten und Dokumente sowie die Wartung und den Support.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Stadt Chur, Grün und Werkbetrieb, Abt. Werkbetrieb, Industriestrasse14, 7000 Chur

title: 22_Sanierung Werkleitungsflicke Zone 3

description: 22_Sanierung Werkleitungsflicke Zone 3


name: Hoch- und Tiefbauamt Abteilung Strasseninspektorat

title: Melchtalerstrasse

description: Strassenbauarbeiten

eligibilityCriteria: 24.01.2014 Kosten: Keine


name: Kanton St. Gallen Departement des Innern, Generalsekretariat Projekt Gever

title: Evaluation GEVER-System Kanton St. Gallen.

description: Die vorliegende Ausschreibung hat die Bestimmung des gemeinsamen, einheitlichen GEVER-Systems (Produkt) für die Zentralverwaltung des Kantons St. Gallen zum Ziel. Dieses soll modern und benutzerfreundlich sein, auf Offenheit und Standards basieren, plattformunabhängig als Browserlösung konzipiert und in Wartung und Betrieb günstig sein. Die Ausbreitung des GEVER-Systems auf die gesamte Zentralverwaltung ist im Anschluss an die Pilotphase noch detailliert zu planen. Zusätzlich zu dieser Produktevaluation wird ein Implementierungspartner gesucht (Parametrisierung/Konfiguration der einzelnen Mandanten, zentraler applikatorischer Support/Betrieb), der das GEVER-System wartet und in Zusammenarbeit mit dem Kanton St. Gallen weiterentwickelt.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Preis:
Erfüllungsgrad der Anforderungen:
Beurteilung Lösungskonzept:
Präsentation:

street: Regierungsgebäude

4teamwork AG

street: Engehaldenstraße 53


currency: EUR

name: Office fédéral de la protection de la population (OFPP)

title: Migration du système Polyalert.

procurementMethod: selective

street: Monbijoustrasse 51A

Atos IT Solutions and Services AG

street: Freilagerstrasse 28


name: EPFL Domaine Immobilier et Infrastructures BS 127 (Bâtiment BS)

street: Station 4


name: Marti Construction SA, succursale de Satigny,Rue du Pré-Bouvier 7, 1217 Meyrin, Suisse

name: Département des Infrastructure / Office des bâtiments,Case postale 32, boulevard St. Georges 16, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage-Epeisses

description: sous-sol, ainsi qu’au rez-de-chaussée inférieur, la structure en béton armé est réalisée de manière simple et conforme aux espaces qu’elle accueille.La dalle sur les salle de gym, ainsi que la dalle sur auditorium nécessite des câbles de précontraintes.Les 3 cages d'escaliers-ascenseurs réalisées avec des murs en béton armé de 30cm, constituent les seuls éléments de stabilisations nécessaires aux plaques mixtes bois-béton des étages.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Belagsinstandsetzung und Bushaltestellen, Rifferswil

documentType: cancellationDetails

description: Hauptkubaturen: Abschlüsse 280 m Fundationsschicht 400 m3 Fundationsschicht AC F 147 t Belag ACT 240 t Belag AC 92 t Stahl 3530 kg Ortsbeton 31 m3 Weitere Angaben siehe Submissionsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 75
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsanalyse: 10
Lehrlinge: 5
Preis: 75
Schlüsselpersonen: 10
Auftragsanalyse: 10
Lehrlinge: 5


name: Swisscom IT Services Enterprise Solutions AG

title: 1 adjudication à 1 collaborateur 1 développeur senior SAP migration. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2012 au 2e trimestre 2014, avec option jusqu’au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 2 200 heures.

description: 1 adjudication à 1 collaborateur 1 développeur Senior SAP migration. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2012 au 2e trimestre 2014, avec option jusqu’au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 2 200 heures

title: 1 adjudication pour 1 collaborateur 1 consultant senior SAP en gestion de solutions Durée de l'intervention: 2e trimestre 2012 au 1er trimestre 2013, avec option jusqu'au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 1 800 heures.

description: 1 adjudication pour 1 collaborateur 1 consultant Senior SAP en gestion de solutions Durée de l'intervention: 2e trimestre 2012 au 1er trimestre 2013, avec option jusqu'au 4e trimestre 2015 Mandat de base par adjudication: 1 800 heures.

title: 1 adjudication à 1 collaborateur 1 ingénieur système SAP de base. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2012 au 4e trimestre 2014, avec option jusqu’au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 3 000 heures.

description: 1 adjudication à 1 collaborateur 1 ingénieur système SAP de base Durée de l’intervention: 2e trimestre 2012 au 4e trimestre 2014, avec option jusqu’au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 3 000 heures

title: 1 adjudication à 1 collaborateur 1 expert SAP SRM. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2012 au 4e trimestre 2013, avec option jusqu’au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 1 800 heures.

description: 1 adjudication à 1 collaborateur 1 développeur Senior SAP. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2012 au 2e trimestre 2014, avec option jusqu’au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 2 200 heures

description: 1 adjudication à 1 collaborateur 1 Expert SAP testing. Durée de l’intervention: 2e trimestre 2012 au 2e trimestre 2014, avec option jusqu’au 4e trimestre 2015. Mandat de base par adjudication: 2 200 heures

title: (1209) 609 SAP 4éme étape 2012-2015

description: L’OFIT exerce ses activités dans les quatre champs stratégiques IT-Consulting, IT-Solutions, IT-Infrastructure et IT-Education et fournit des services complets dans les domaines IT, Internet, SAP, sécurité opérationnelle, télécommunication, etc. pour l’ensemble de l’administration fédérale. Pour assumer les tâches décrites, l’OFIT recherche des entreprises qui mettent à la disposition de l’OFIT du personnel pour la fourniture de services informatiques. Le commettant est responsable de la justesse et de l’opportunité des mandats attribués et assume la responsabilité du résultat. Il se réserve le droit de surveiller et de contrôler les services à fournir.

Alsinia GMBH

street: Hombergstrasse 2T

BTC (Schweiz) AG

street: Bäulerstrasse 20

street: Zürcherstrasse 156

Itelligence AG

street: Althardstrasse 80


name: Swiss TPH - Schweizerisches Tropen- und Public Health- Institut

title: Neubau Swiss TPH Gebäudeleitsystem

description: Auf dem Areal am Hegenheimermattweg in Allschwil BL, welches dem Bürgerspital Basel gehört und unter dem Namen BaseLink entwickelt wird, soll an der Kreuzung Hegenheimermattweg/Kreuzstrasse ein Neubau im Baurecht entstehen. Das Gebäude besteht aus dem 1. Untergeschoss, Erdgeschoss und 4 Obergeschossen. Im 1. Untergeschoss befinden sich Technikräume sowie Labore. Im Erdgeschoss befinden sich Empfangsbereich, Büros, Bibliothek und Auditorien. In den Obergeschossen 1+2 Labore. In den Obergeschossen 3+4 Büroarbeitsplätze. BKP 237 Gebäudeleitsystem gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Gemeinde Visp Abteilung Infrastruktur und Umwelt

title: Gesamtleistungs-Studienauftrag „neue Eissport- und Eventhalle“.

description: Zweistufiger Gesamtleistungs-Studienauftrag (Stufe 1: Präqualifikation, Stufe 2: Abgabe Verbindliches Totalunternehmer-Angebot).

street: St. Martiniplatz 1


name: SRO AG,à l'attention de Herrn Hansruedi Zgraggen, St. Urbanstrasse 67, 4900 Langenthal, Suisse, Téléphone: 062 916 35 25, Fax: 062 916 36 02, E-mail:

description: SKP 71 Zentrale Patientenüberwachung und Monitoring

description: SKP 722 Narkose- und Beatmungsgeräte

description: SKP 805.2 Operationstische, mobil incl. Zubehör

description: SKP 805.2 Patientenliegen

title: Bauliche Instandstellung 2. Etappe Spital Langenthal:

description: Neubau OP-Trakt, Therapiebereich und Zentralsterilisation; Ausbau Radiologie und Labor; Umbau Tagesklinik, Ambulatorium und Arztdienste; Anpassung Infrastruktur ARBEITSGATTUNGEN SKP 7 / SKP 8 Lose medizintechnische Ausstattung

eligibilityCriteria: Bestimmungen zum Vergabeverfahren

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag, wobei folgende Kriterien zur Anwendung gelangen::
Erfüllung der Nutzerkriterien::
Erfüllung des Lastenhefts, Bewertung der Funktionalität; Ergonomie Patient - Nutzer - Technik;:
Integrationsfähigkeit in die Systemlandschaft SRO:
Preis (Netto-Preis inkl. MwSt.)::
Investitionskosten, Unterhaltskosten (kumuliert auf 10 Jahre) Schulungsaufwand:
die Bewertung des Preises erfolgt, indem der Günstigste 5 Punkte, der Teuerste 1 Punkt und die dazwischen liegenden linear verteilt zwischen 5 und 1 Punkt erhalten:
Lieferantenbeurteilung::
Lieferbedingungen, Referenzen, Serviceleistungen:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag, wobei folgende Kriterien zur Anwendung gelangen::
Erfüllung der Nutzerkriterien::
Erfüllung des Lastenhefts, Bewertung der Funktionalität; Ergonomie Patient - Nutzer - Technik;:
Integrationsfähigkeit in die Systemlandschaft SRO:
Preis (Netto-Preis inkl. MwSt.)::
Investitionskosten, Unterhaltskosten (kumuliert auf 10 Jahre) Schulungsaufwand:
die Bewertung des Preises erfolgt, indem der Günstigste 5 Punkte, der Teuerste 1 Punkt und die dazwischen liegenden linear verteilt zwischen 5 und 1 Punkt erhalten:
Lieferantenbeurteilung::
Lieferbedingungen, Referenzen, Serviceleistungen:


description: Fachberatung, Begleitung und Programmleitung HR-Transformation und HR-Governance

description: Fachberatung und Unterstützung bei Change- und Kommunikation

description: Beratung und Implementation HR-Prozesse in SuccessFactors

title: Programm HR4you - Fachunterstützung HR, Systemintegration und Projektmanagement

description: Zur Unterstützung des Programms HR4you sucht die Stadt Bern Unterstützung durch Fachpersonen mit ausgewiesenen Fähigkeiten bei der Erarbeitung und Umsetzung von HR-spezifischen Fachinhalten, der Erarbeitung und Definition des HR-Geschäftsmodells, im Coaching, der Moderation, Steuerung und Erarbeitung von HR-spezifischen Fachinhalten, Begleitung der anstehenden Veränderungen (Changes) auf allen Leistungsstufen und generell bei der Leitung des Programms. Zusätzlich gesucht werden Leistungen zur Implementation bzw. Abbildung der erarbeiteten fachlichen Lieferergebnisse auf der strategischen SAP-Plattform der Stadt Bern unter Benutzung des Moduls SuccessFactors.Die Ausschreibung erfolgt in Lose. Es kann für eines oder verschiedene Lose je ein Angebot eingereicht werden.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33


name: Stadt Winterthur, Departement Bau Tiefbauamt, Beschaffung/Logistik

description: 2 Geräteträger für das Straßeninspektorat mit der Option auf 4 weitere Geräteträger

title: 2 Geräteträger für das Strasseninspektorat mit der Option auf 4 weitere Geräteträger

description: Siehe Pflichtenheft in der Beilage.

street: Pionierstraße 7

ZÜKO AG

street: Zürcherstraße 67


name: Feuerwehr Oberes Fricktal,à l'attention de Feuerwehrkommando, Milchhüslistrasse 2, 5076 Bözen, Suisse, E-mail:

title: Pikettfahrzeug 2-2015

description: Lieferung und Instruktion eines Pikettfahrzeug gemäss den Richtlinien der Aargauischen Gebäudeversicherung für ein Pikettfahrzeug 2 (genauere Spezifikationen im Pflichtenheft)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Erfüllung Pflichtenheft: 40
Innovation / technischer Stand der Lösung: 10
Preis-/ Leistungsverhältnis: 15
Vereinheitlichung mit bestehendem Fahrzeugpark: 10
Termin / Qualität / Garantie- und Serviceleistung: 10
Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit: 10
Referenzen: 5
Erfüllung Pflichtenheft: 40
Innovation / technischer Stand der Lösung: 10
Preis-/ Leistungsverhältnis: 15
Vereinheitlichung mit bestehendem Fahrzeugpark: 10
Termin / Qualität / Garantie- und Serviceleistung: 10
Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit: 10
Referenzen: 5


description: Digitale Flächen

description: Analoge Flächen

title: Platzierung von Aussenwerbung auf dem Grund der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG

eligibilityCriteria: Die Beschaffung ist der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) unterstellt.


name: Translocal Architecture GmbH,à l'attention de Marko Göhre, Beatusstrasse 19, 3006 Bern, Suisse, Téléphone: 031 371 15 90, E-mail:

title: Öffentliche Ausschreibung zur Offertenerstellung Bauingenieur

description: Die Ausschreibung erfolgt im öffentlichen Verfahren. Die Honorarofferte ist auf der Basis der SIA Ordnung 103 „Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen “ 2003 zu erstellen. Es sind folgende Teilleistungen zu erbringen: 32 Bauprojekt24% 41 Ausschreibung, Offertvergleich, 10% 51 Ausführungsprojekt15% 51 Zuschlag für Anteil Tragkonstruktion30% 52 Ausführung15% Total Teilleistungen 94% Weitere und detailiertere Angaben befinden sich im Pflichtenheft der Ausschreibung

eligibilityCriteria: Die Teilnehmenden verfügen über ein schweizerisch anerkanntes Diplom (ETH, FH oder äquivalentes Diplom).


name: Alpiq SA, Chemin de Mornex 10, 1001 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Kraftwerke Tannuwald, Rehabilitation, Los 13 Kabel

description: The existing hydroelectric power plant Tannuwald has been commissioned in 1981 with an installed power output of 5194 kW. The power plant is located at 1391 m a.s.l. in the canton of Valais (Switzerland). The Fah reservoir (41’000 m3), which is located about 2790 m upstream the power plant, collects the water at an elevation of 1758 m.a.s.l. After flowing through the penstock, the water is turbined in seven pumps operating as turbines. In the frame of the retrofit project Tannuwald, the seven units will be replaced by 2 identical vertical Pelton groups. The existing 16-kV-cable connection from the Tannuwald power plant to the Sera substation will be replaced by a new one. Between the power plant and the Fah reservoir, a new 16-kV-cable connection is created along the penstock. A new cable connection will be made for the 400-V supply to Alp Cheller from the Fah reservoir.

procurementMethodDetails: Open procedure


name: Healthcare Infra AG, c/o Universitätsspital Basel, Hebelstrasse 32, 4031 Basel

title: City Parking 5.UG; Räumung und Rohbau sowie Demontage

description: Umbau best. geschütztes Spital 5.UG Cityparking, Schanzenstrasse Basel, zu einer zusätzlichen Parkebene.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen.


name: École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL VPRHO DABS

description: SCITAS wishes to replace its existing shared storage infrastructure with a new one for the next 5 years. The old and the new storage infrastructures shall coexist for the time of data migration and the existing backup system be reused. The project will initially concern 2 PB of usable storage capacity with the option of increasing the capacity to 5 PB.

title: SCITAS Shared Storage.

description: SCITAS Shared Storage.

street: Bâtiment MA, Station 8

Groupe T2i Suisse SA

street: Techno-pôle 1


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Gaetano Berardi,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 53, E-mail:

title: Barrage du Seujet. Révision électromécanique des 2 passes, de la passe écluse et accessoires

description: Les équipements électromécaniques des 3 passes du barrage du Seujet sont en eau et en exploitation depuis 1993. Ces équipements essentiels pour régulariser le niveau du Léman et moduler le débit du Rhône commencent à présenter des signes de vieillissement. Ce document définit les spécifications techniques des travaux et des fournitures nécessaires pour la révision des équipements électromécaniques du barrage du Seujet.


name: Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche

title: TP2 Ersatzneubau & Passerelle/Laube, Blindenschule Zollikofen

description: An der Kirchlindachstrasse werden die Einfamilienhäuser 39 & 41 abgebrochen und machen Platz für einen Ersatzneubau, der den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen der Blindenschule Zollikofen gerecht werden soll. Der 4-geschossige Holzbau mit Betonfundamenten im Unter- und Eingangsgeschoss (Tiefparterre) wird mit einer 2-geschossigen offenen Laube/Passerelle - eben-falls in Holz - an den bestehenden Ergänzungsbau angeschlossen. In den drei nahezu identischen Obergeschossen entstehen 3 Wohngruppen für je 10 Kinder. Im Eingangsgeschoss (Tiefparterre) werden 10 externe Kinder in der Mittagszeit betreut und ein Therapiebad mit heutigen Standards soll das momentane Schwimmbad im Keller des Hauptgebäudes ersetzen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖVB vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Die Angebotsformulare müssen vollständig ausgefüllt, datier und rechtsgültig unterzeichnet sein. Den Angeboten ist die ausgefüllte Selbstdeklaration (Beilage 1) samt Nachweisen beizulegen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität / Referenezen / Fachkompetenz: 35
Lehrlingswesen: 5
Erläuterungen: siehe Punkt 4.5:


title: Werkleitungsbau Oberdorf 2. Etappe

description: Ersatz der bestehenden Trinkwasserleitung DN 125 - 200. Erstellen der Regenabwasserleitung für Einführung Trennsystem, inkl. Anpassung der bestehenden Anlagen Mischabwasser. Neues Elektrotrassee als Ersatz der oberirdischen Stromleitungen und Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 75
Qualifikation Schlüsselpersonen: 10
Qualifikation Anbieter: 15
Erläuterungen: Bewertung der einzelnen Kriterien gemäss den Besonderen Bestimmungen (Titel 3.6):
Die Vergabe erfolgt unter Vorbehalt der Baubewilligung.:


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Martin Lustenberger,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 11, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: CFC 244 Installations de ventilation pour la salle de gymnastique, ainsi que les salles de classe et de thérapie T01 Construction salle de gymnastique / cycle élémentaire

description: BKP 244 Lüftungsanlagen für Turnhalle, Schulungs- und Behandlungsräume T01 Neubau Turnhalle / Basisstufe

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


description: Mise en conformité et restauration de l’hôtel de Ville d’Aigle

title: C21102 Béton armé, maçonnerie, démolition Hôtel de Ville

Tekhne SA

street: Av. de la Gare 33


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

street: Sonneggstrasse 63

Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH

street: Ueberlandstraße 1


name: Tokheim Switzerland SA,Route du Crochet7, 1762 Givisiez, Suisse

name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, à l'attention de G7 - Appel d'offres,Rue Louis-d'Affry 2, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026/351 02 00, Fax: 026/351 02 90, E-mail:

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché n° 37: pompage, transfert et distribution diesel

description: Fourniture et installation d’équipements de pompage, transfert et distribution de diesel.

eligibilityCriteria: Conformément aux documents d'appel d'offres.


name: ARGE jessenvollenwieder architektur ag / architekturbüro bosshard und partner AG

title: Studienauftrag Erweiterung Hauptsitz Energie 360°

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Peters Primarschule Sanierung und Harmosanpassungen, BKP 222 Spenglerarbeiten

description: Abbruch, Demontage und Entsorgung von Blechprofile, Rinnen, Rohre, Deckungen, Bekleidungen und Zubehör, best. Blitzschutzanlage Lieferung und Montage von Rinnen, Rinnenbekleidungen, Ablaufrohre, Bleche zu geneigten Dächern, Einlaufbleche, Seiten- und Streckbleche, Kehl- und Trennbleche, Brust- und Eckbleche, Deckstreifen, Abdeckungen, Einfassungen, Bekleidungen und Zubehör von Rauch- und Lüftungskamine, Planung, Lieferung und Montage eines Blitzschutzes

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Projet d’assainissement des toitures de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de Vallorbe, Ballaigues et Vallon du Nozon

description: Travaux des CFC 222 et 224 en procédure ouverte au niveau national, pour l’assainissement des toitures de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de Vallorbe, Ballaigues et Vallon du Nozon. Les travaux sont prévus d’être effectués dès le mois d'août 2014.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues et ne peuvent participer que les offres émanant d'entreprises aptes pour ce genre de travaux, dont le siège social se trouve en Suisse, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en lien quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


title: Gesamtsanierung und Anpassung Bürogebäude Spiegelgasse 2/4, Basel, BKP 230 Elektroinstallationen

description: Ersatz der Stark- und Schwachstrominstallationen bei laufendem Betrieb.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualitative Bewertung des Referenzauftrages: 20
Schlüsselperson Projektleiter: 10
Preis: 70
Qualitative Bewertung des Referenzauftrages: 20
Schlüsselperson Projektleiter: 10


title: Spenglerarbeiten und Blitzschutz

description: Gegenstand der Submission sind die Spenglerarbeiten und Blitzschutzanlagen aussen, welche 2019 bei den verschiedenen Gebäudeteilen geliefert und montiert werden. Der Umfang wird detailliert im Leistungsverzeichnis LV beschrieben und wird hier nur in Kurzform wiedergegeben: - Dach- und Einlegerinnen total ca. m’ 530 - Ablaufrohre total ca. m’ 200 - Ort-, Stirn- und Firstbleche ca. m’ 730 - Fang- und Ableitungen total ca. m’ 940

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Wohnen im Weingarten

description: Neubau zwei Wohnhäuser mit Tiefgarage

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


title: Projekt Erarbeitung Ordnungssysteme (OS)

description: Der Auftrag umfasst die Wahrnehmung der Leitung und Durchführung von Teilprojekten zur Erarbeitung von Ordnungssystemen (Registraturplänen) und Organisationsvorschriften als Voraussetzung für die spätere Einführung von GEVER (Records Management) bei der kantonalen Verwaltung

eligibilityCriteria: Gesetzliche Voraussetzung: Art. 24 ÖBV


name: Schärli Architekten AG,à l'attention de Urban Jung, Fluhmattweg 6, 6000 Luzern 6, Suisse, E-mail:

description: Fensterbänder als Einheit montiert.

description: Fensterelemente mehrfeldrig, mit Pfosten und Riegel.

description: Fassadenbekleidung aus Metall.

title: Sanierung und Erweiterung, Schulanlage Hofmatt, Meggen

description: Sanierung und Erweiterung Schulanlagen Hofmatt 1 und Hofmatt 2. Ersatz best. Fenster Nordfassaden. Neue Fenster und Fassade bei den ergänzenden Schulraumvolumen. Lieferung und Montage in Etappe: Etappe 1: Hofmatt 2 (Juli 18 bis Juni 19) Etappe 2: Hofmatt 1 (Juli 19 bis Juni 20)

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Ersatz Gebäudeautomation


title: Engineering, Herstellen, Verzinken, Probemontage und Lieferung Gittermasten

title: 65 Gittermasten

Axpo Power AG

street: Parkstraße 23

EGE spo SRO

street: Novohradska 34

countryName: CZ


name: Führungsstab der Armee FST A Kompetenzzentrum SWISSINT

title: Versorgungsflüge SWISSCOY/EUFOR LOT

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: «palme» Projekt Grün Witzberg Gewächshäuser und Produktionsgebäude

description: Die Stiftung zur Palme ist ein Unternehmen mit und für Menschen mit Behinderung. Die Kernaufgabe ist das Anbieten von Wohn- und Arbeitsplätzen, welche Menschen mit einer vorwiegend geistigen Behinderung zur Verfügung stehen. Der „Grünbereich“ bildet seit Jahren einen Schwerpunkt in der Betreuung der Mitarbeitenden sowie der Dienstleistungserbringung und Produktion der Stiftung zur Palme. Zur Sicherstellung des Grünbereichs konnten, für zwei zusammenhängende Parzellen an der Witzbergstrasse resp. Speckstrasse in Pfäffikon Baurechtsverträge unterzeichnet werden. Bis Ende 2017 wird auf den Grundstücken ein neues Zentrum für den Grünbereich entstehen. Die neuen Arbeitsplätze sollen modernen Ansprüchen genügen und dadurch Menschen mit einer Beeinträchtigung bessere Chancen auf eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt bieten. Aufgabe: Das Generalplaner-Team erarbeitet unter Berücksichtigung der Betriebsabläufe ein Konzept mit Projektstudie für die beabsichtigte Nutzung.

eligibilityCriteria: Teilnahnmeberechtigt sind Bewerberinnen/Bewerber, die aufgrund der ausgefüllten Selbstdeklaration und Referenzen ihre fachliche und organisatorische Eignung nachweisen.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte Region Ost Projektmanagement 2

title: Gare de Wädenswil P55 voies 1 et 9. Construction parking à vélos et kiosque, construction accès passage souterrain, construction marquise Nord et Sud, rénovation marquise bâtiment voyageurs.

description: La gare de Wädenswil est située sur la rive gauche du lac de Zurich, le long de la ligne 720. Forte de 15 500 passagers par jour, elle constitue un nœud ferroviaire de plus en plus important et une véritable plate-forme de correspondance entre le train, le bus, la voiture, les deux roues et les piétons. Les équipements actuels ne répondent plus aux exigences sans cesse croissantes, notamment en matière d’égalité d’accès pour les handicapés. Le projet comprend des travaux d’amélioration de l’accès au passage piétonnier souterrain, la construction d’un parking à vélos avec accès direct au passage piétonnier souterrain, la construction d’un nouveau kiosque, la construction d’une nouvelle marquise au nord et au sud du bâtiment voyageurs et la rénovation de la marquise située devant ce dernier, ainsi que l’installation d’une bordure de quai P55 pour le quai de la voie 1 attenant au bâtiment voyageurs et la voie 9. Conformément à la convention d’utilisation, la durée d’utilisation des différents éléments est fixée comme suit: - structure portante en béton et en acier: 100 ans - structure portante en bois: 50 ans - bandeau de toiture: 25 ans - protection anti-corrosion: 40 ans - étanchéité des toitures: 25 ans - étanchéité des parties en contact avec le sol: 50 ans - revêtements: 25 ans - éléments en équerre pour quai: 100 ans - bordures et garde-corps: 40 ans amélioration de l’accès au passage piétonnier souterrain: l’escalier sud actuel sera démoli et reconstruit au nouvel emplacement. Il aura une largeur de 5 mètres. L’escalier nord sera également démoli et remplacé par une rampe avec une pente de 12 %. Le passage piétonnier souterrain sera élargi au niveau de l’escalier et raccordé à l’actuel passage souterrain côté ville et côté lac. Les constructions se situant au niveau des eaux souterraines, elles seront réalisées en matériaux imperméables (béton étanche). Parking à vélos: un étage souterrain destiné à servir de parking à vélos sera aménagé juste à côté du passage piétonnier élargi. Il lui sera directement relié. La construction sera réalisée en béton étanche. Comme pour l’élargissement du passage piétonnier, les fondations se feront sur micropieux. Construction d’un nouveau kiosque: un nouveau kiosque sera construit au rez-de-chaussée. Les murs porteurs et les poteaux seront réalisés en béton. Nouvelle marquise: 2 nouvelles marquises adjacentes au bâtiment voyageurs seront construites, au nord et au sud de ce dernier. Elles seront réalisées dans du béton avec armature passive qui sera coulé sur place. La marquise nord reposera sur les murs du kiosque ainsi que sur des poteaux en béton préfabriqués et la marquise sud uniquement sur des poteaux en béton préfabriqués. Les fondations se feront sur micropieux. La toiture, inclinée, affichera une résistance d’au moins 40 cm. Une grande ouverture à claire-voie sera pratiquée dans la marquise nord au niveau de la descente vers le passage piétonnier souterrain. La partie haute de la toiture de la marquise existante qui jouxte le bâtiment voyageurs sera démontée et sa structure portante en acier rénovée. La protection anti-corrosion sera renouvelée. La nouvelle toiture sera composée d’éléments prêts à poser en béton léger. L’étanchéité sera assurée grâce à des feuilles en bitume-polymère. P55 pour les voies 1 et 9: La bordure de quai des voies 1 et 9 sera relevée jusqu’à P55 sur une longueur de 172,90 mètres et 76,20 mètres respectivement. Les bordures seront composées d’éléments en équerre réalisés en béton. Les cotes des quais seront relevées en conséquence et les revêtements refaits. Le bloc câbles étant situé trop près de la bordure de quai du côté de la voie 1, il devra être déplacé et les chambres à câbles renouvelées. Un système de drainage sera installé le long de la voie 9. Fouille de fondation avec conservation des eaux souterraines: l’enceinte de fouille relative à l’élargissement du passage piétonnier et au parking à vélos sera réalisée à l’aide de palplanches et de colonnes jetting. Le rabattement de nappe s’effectuera au moyen de pointes filtrantes. La fouille sera étayée. Déplacement du canal du Dorfbach: la création de l’enceinte de fouille nécessitera l’interruption du canal du Dorfbach. Une fois les ouvrages souterrains installés, le canal sera remis en fonction à un nouvel emplacement. Une installation provisoire sera mise en place pendant la durée du chantier. Canalisations: les nouvelles constructions seront raccordées aux canalisations actuelles ainsi qu’aux eaux pluviales. Le drainage du sous-sol occupé par le parking à vélos en direction de la Bahnhofstrasse sera assuré grâce à un puits de pompage. Métrés principaux démantèlement: marquises acier/gunite (béton projeté) environ 750 m2 Kiosque environ 400 m3 Béton démolition environ 500 m3 au total acier démolition environ 35 t au total excavations: 3 000 m3 Palplanches: 1 650 m2 Abattage au jet (jetting): 225 m1 micropieux diamètre 250: 1 600 m1 livraisons de matériaux gravier/galets: environ 1 000 m3 en vrac Quai P55: 250 m1 béton: environ 1 100 m3 armatures: environ 170 t.

street: Kasernenstrasse 95/97


name: Gemeinde Hünenberg, Abteilung Bau und Planung

description: Die Einwohnergemeinde Hünenberg sucht für die Gesamtortsplanungsrevision ein Planungsbüro oder Planungsteam, welches für die Gemeinde die Gesamtprojektleitung und die fachübergreifende inhaltliche Bearbeitung des Raumentwicklungskonzeptes und der Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung übernimmt. Das Planungsbüro oder Planungsteam hat Kompetenzen in den folgenden Fachbereichen aufzuweisen: Raumplanung, Städtebau/Architektur, Landschaftsarchitektur/Freiraumplanung, Verkehrsplanung und Beteiligung/Kommunikation.

description: Ortsplanungsrevision Hünenberg: Planerleistungen für das Raumentwicklungskonzept sowie für die Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung.

street: Chamerstrasse 11, Postfach 261

ewp AG Effretikon

street: Rikonerstrasse 4


name: Basler Versicherung AG,Rue Pichard 13, 1002 Lausanne, Suisse

name: Commune de Bagne Administration Communale, à l'attention de Frédéric Perraudin,Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, Suisse, Téléphone: 027 777 11 72, Fax: 027 777 11 01, E-mail:

title: Assurance All Risks

description: Appel d'offres Assurances Choses All Risks - Incendie - Dommages naturels - Tremblement de terre - Technique - All Risks

eligibilityCriteria: Français


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: 8/Sanierung Tunnel Schindellegi

description: Teilsanierung Tunnel Schindellegi und Teilersatz des Belages. Die Teilsanierung umfasst folgende Massnahmen: Statische Verstärkung durch Einbau von Zwischenstützen, Einbau eines kathodischen Korrosionsschutzes (KKS), Erhöhung des Brandwiderstandes, Erneuerung des Oberflächenschutzes, lokale Betoninstandsetzungen und Rissinjektionen, Sanierung der Dilatationsfugen mit Einbau von Stabanoden für KKS. Ersatz der Binderschicht und des Deckbelages. Die Hauptkubaturen betragen: Entfernen bestehende Beschichtung: 4500m²; HDW Betonabtrag bis 30mm: 300m²; Schalung: 150m²; Beton: 20m³; Kathodischer Korrosionsschutz KKS, Bänderanoden: 2600m²; Kathodischer Korrosionsschutz KKS, Stabanoden: 200m` Einbetonsmörtel für KKS bis 30mm: 3000m²; Ausgleichsspachtel 1-2mm: 1500m²;_ Flächenspachtel 1mm: 4500m²; Beschichtung: 4500m²; Fugenabdichtung mit Fugenband: 200m; Fugenabdichtung mit Dichtungsprofil: 200m; Belagsabbruch: 1100to; Belagt: 1100to; Lärmschutzelemente Aluminium: 400m².

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität / Referenzen: 25
Technischer Bericht: 15


name: Sigrid Beer-Borst, Leiterin angewandte F&E

name: Office fédéral de la santé publique, division programmes nationaux de prévention, section bases scientifiques et juridiques

awardCriteriaDetails:
Le programme national alimentation et activité physique 2008-2012 est un programme-cadre destiné aux processus nationaux axés sur les maladies non transmissibles en relation avec l’alimentation et l’activité physique et servira de fil rouge aux différents débats et discussion y relatifs. Dans ce contexte, la recherche en matière d’alimentation, d’activité physique et des maladies non transmissibles se concentre, entre autres, sur la thématique de la promotion de l’alimentation équilibrée. Le présent projet portant le titre Standards de qualité d’une alimentation communautaire promouvant la santé fait partie de cette dernière.:
Ce projet a été soumis par une équipe scientifique nationale à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur leur propre initiative et sans appel d’offre officiel de la part de l’OFSP. L’équipe se compose de représentants des Hautes écoles spécialisées de Berne et de Genève, des départements de la santé/alimentation et diététique ainsi que de représentants de la Société Suisse de Nutrition (SSN). Die Forschung "Ernährung und Bewegung" konzentriert sich u.a. auf den Themenbereich "ausgewogene Ernährung".:

street: Schwarztorstrasse 96

street: Murtenstrasse 10


title: Baulicher UH Bezirk 4 Regielos 1

description: Reparaturen und Instandsetzungen an einzelnen Kunstbauten, Stützmauern, Entwässerungen und Durchlässen; Regiesumme ca. Fr. 90'000

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: Unterhaltsreinigung in 1 Objekte in Aarau

description: Unterhaltsreinigung in 2 Objekten in Aarau

title: Unterhaltsreinigung T2, Diverse Objekte Raum Aarau, Lose 1-3

description: Hauptgegenstand der vorliegenden Bewerbungsanfrage ist die Unterhaltsreinigung inkl. Primärentsorgung für die Lose 1 - 3 mit den dazugehörigen Führungs- und Unterstützungsprozessen wie Implementierung, Qualitätssicherung, Reporting und Controlling. Die einzelnen Lose können an einen oder bis zu 3 verschiedene Leistungserbringer vergeben werden. Die Anzahl der Objekte innerhalb der Lose und der Flächenumfang innerhalb der Objekte kann während der Vertragsdauer je nach Belegung um +/- 20 % variieren. Die konkrete Auftragsauslösung ist abhängig von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln. Sie erfolgt unter Vorbehalt der Budgetgenehmigung durch den Regierungsrat und des davon abhängigen jährlichen Budgetierungsprozesses. Allfällige Kürzungen können sowohl das Volumen als auch das Servicelevel betreffen.


title: KS 25/368, Sinser-/Drälikerstrasse, Knoten Zollhaus, Gemeinde Hünenberg

description: Strassenbau- und Werkleitungsbau mit folgenden Hauptmassen: Abbruch Beläge Festausmass (Konventionell, Fräsen) m3 950 Abtrag von Ober- und Unterboden m3 2'800 Anlegen von Ober- und Unterboden m3 2'800 Aushubarbeiten für Strassenbauarbeiten m3 2'400 Aushubarbeiten für Versicherungsmulde m3 300 Entwässerungsleitungen m1 400 Kontrollschächte/Strassenabläufe Stk. 35 Rohrblockanlagen m1 750 Kandelaberfundamente Stk. 15 Fundationsschicht m3 2'100 Dammschüttmaterial m3 900 Quadersteine für Blockwurf t 100 Randabschlüsse m1 1'100 Fahrbahnfläche in Beton (2-schichtige Bauweise) m2 1'300 Bituminöse Beläge für Fahrbahnbelag in Beton (AC F) t 300 Bituminöse Beläge für provisorische Verkehrswege (AC F) t 550 Bituminöse Beläge (AC / AC B / AC T) t 1'500


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs, à l'attention de M. Perroud,Rue David-Dufour 5 - Case postale 22, 1211 Genève, Suisse, Téléphone: 022 546 62 15, Fax: 022 546 61 80

description: Lot n°1 - modernisation de deux ascenseurs hydrauliques.

description: Lot n°2 - modernisation de 3 ascenseurs et d'un monte-charges.

description: Lot n°3 - modernisation de deux ascenseurs.

description: Lot n°4 - remplacement intégral de 2 ascenseurs, modernisation d'un ascenseur.

description: Lot n°5 - remplacement intégral d'un ascenseur

title: Assainissement et modernisation du parc d’ascenseurs et de monte-charges de l’Etat - Marché X

description: Assainissement et modernisation du parc d’ascenseurs et de monte-charges de l’Etat et services de maintenance / entretiens des installations.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Sanierung Quartierstrassen Via Run und Via Funs Dado

description: Abbruch Asphaltbetonbelag 500 t; Aushub/ Abtrag 2100 m3; Fundationsmaterial 1360 m3; Werkleitungen 1100 m; Garten- und Stützmauern 275 m

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen gennanten Kriterien.:


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Ingenieurleistungen: Die Ausschreibung beinhaltet die Erarbeitung des Maßnahmenprojektes, die Durchführung der Ausschreibung und Realisierung der Instandsetzung der beiden Rampenbrücken 1.526 / 1.527 auf der A22 Umfahrung Liestal. Es sind die Leistungen für die Phasen 32, 41 und 51 bis 53 zu erbringen. Gemäß SIA-Normen 103 und 112 umfassen die Leistungen zusammengefasst folgende Punkte: — Erstellung des Maßnahmenprojektes mit Kostenvoranschlag und Bauablauf; — Erstellung der Unterlagen für die Ausführung, Kosten optimieren, Bauabläufe festlegen (Bauphasenplanung) und Termine definieren; — Koordination mit den Nachbarbaustellen; — Ausschreibungsunterlagen für den Unternehmer erstellen und Vergabe der Bauarbeiten durchführen; — Das Bauwerk gemäß Vertrag/Pflichtenheft instand setzen; — Bauwerk in Betrieb nehmen, Mängel beheben, Schlussabrechnung erstellen und Abgabe der Pläne des ausgeführten Werkes. Die Koordination mit allen Beteiligten und Betroffenen gehört ebenfalls zu den ...

title: A22 Umfahrung Liestal; Instandsetzung Rampenbrücken; Objekte Nr. 1.526 und Nr. 1.527 / Projektingenieur.

description: Ingenieurleistungen: Die Ausschreibung beinhaltet die Erarbeitung des Massnahmenprojektes, die Durchführung der Ausschreibung und Realisierung der Instandsetzung der beiden Rampenbrücken 1.526 / 1.527 auf der A22 Umfahrung Liestal. Es sind die Leistungen für die Phasen 32, 41 und 51 bis 53 zu erbringen. Gemäß SIA-Normen 103 und 112 umfassen die Leistungen zusammengefasst folgende Punkte: — Erstellung des Maßnahmenprojektes mit Kostenvoranschlag und Bauablauf; — Erstellung der Unterlagen für die Ausführung, Kosten optimieren, Bauabläufe festlegen (Bauphasenplanung) und Termine definieren; — Koordination mit den Nachbarbaustellen; — Ausschreibungsunterlagen für den Unternehmer erstellen und Vergabe der Bauarbeiten durchführen; — Das Bauwerk gemäß Vertrag/Pflichtenheft instand setzen; — Bauwerk in Betrieb nehmen, Mängel beheben, Schlussabrechnung erstellen und Abgabe der Pläne des ausgeführten Werkes. Die Koordination mit allen Beteiligten und Betroffenen gehört ebenfalls zu den ...

street: Rheinstrasse 29


name: Infrastruttura Progetti di ampliamento e di rinnovo-Gestione del progetto - Regione Sud, à l'attention de Senijad Alicajic,Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona, Suisse, E-mail:

title: Programma BZU23 Sud - Stazione di Rivera-Bironico - Opere da impresario costruttore

description: Les travaux inclus dans cet appel d'offre visent à mettre la station de Rivera-Bironico en conformité avec la loi sur les personnes handicapées (LHand). Les principales quantités suivantes sont envisagées pour ce contrat : - Béton : 245 m3 - Acier d'armature : 33'800 kg - Coffrage : 1'000 m2 - Excavation : 2'710 m3 - Pose d'enrobés bitumineux : 460 t - Bordure de chaussée en béton préfabriqué : 460 m - Maintien du gravier de la voie ferrée 620 m - Murs ancrés en béton projeté : 180 m2 - Ancrages passifs 1'115 m

eligibilityCriteria: Nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Tiefbau- und Belagsarbeiten, 9410 Heiden

description: Kantonsstrasse Nr. 50. Kaien - Oberegg Gstalden – Bischofsberg, Heiden Gesamterneuerung, km 1.260 - km 1.980


name: Gemeinde Weiningen, Tiefbau & Werke,à l'attention de Joël Inniger, Badenerstrasse 15, 8104 Weiningen, Suisse, E-mail:

title: Strassenraumgestaltung Fahrweid / Weiningen – Ingenieurleistungen + Bauleitung

description: Der Durchgangsverkehr von der Überlandstrasse in Richtung Weiningen / Geroldswil soll nach der Verlegung der Niederholzstrasse mehrheitlich über die Neue Niederholzstrasse (Umfahrungsstrasse) geführt werden. Da es sich bei dieser Umfahrung jedoch um einen Umweg für die Verkehrsteilnehmenden handelt, sind zur Zielerreichung des neuen Verkehrskonzepts flankierende Massnahmen auf der Fahrweidstrasse und der Alten Niederholzstrasse erforderlich. Gleichzeitig zu den Umgestaltungsmassnahmen sind Instandsetzungen dieser Strassen sowie zusätzlich der Hardwald- und Querstrasse vorgesehen. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Ingenieurleistungen inkl. Bauleitung für die Projektierungs- und Realisierungsphase. Jede Teilphase muss separat durch die Bauherrschaft ausgelöst werden.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.


name: Gustav Zollinger-Stiftung Alters- und Pflegeheim

title: Keramische Wand- und Bodenbeläge

description: Mit der Sanierung und Erweiterung des Hauptgebäudes sollen die architektonische Qualität und die Struktur der Anlage erhalten bleiben und durch die Erweiterung des Westtrakts und der Aufstockung mit 8 Bewohnerzimmer, 4 Büros und einem zusätzlichen Bettenlift aufgewertet werden. Diese neue bauliche Substanz soll einen zeitgemässen Betrieb der Anlage ermöglichen. Der Speisesaal und die Cafeteria mit Eingangssituation werden ebenfalls mit großflächigen Verglasungen versehen. Sie treten somit auch im Inneren hell, großzügig und freundlich in Erscheinung. Ein ebenfalls wichtiges architektonisches Thema ist die Bereinigung der Zugangs-Situation mit neuem Haupteingang an der Westfassade, welcher die Visitenkarte des Gebäudes neu definiert. Der Zugang von der Aeschstrasse und vom Parkplatz her wird neu klar als Hauptzugang ausgebildet. Der Besucher gelangt direkt vom Parkplatz, entlang des Gartenrestaurants durch den großzügigen Windfang in den neuen, lichtdurchfluteten, einladenden Cafeteriabereich, wo er an der markant gelegenen Empfangstheke empfangen und bedient wird.


title: Verlängerung Wartung und Support CE/CSE Access Lizenzen


name: Commune de Chêne-Bougeries, à l'attention de Sebastien Casoni,Route du Vallon 8bis (1er étage), 1224 Chêne-Bougeries, Suisse, E-mail:

title: Agrandissement et rénovation de l'école du Belvédère - Mandat d'ingénieur chauffage, ventilation, régulation, et coordination CVSE

description: Le présent appel d'offre a pour but le choix d'un mandataire ingénieur chauffage, ventilation, régulation, et coordination CVSE pour l'étude et la réalisation du Projet d'agrandissement et de rénovation de l'école du Belvédère à Chêne-Bougeries. Le marché comprend toutes les prestations ordinaires des phases 31 à 53 telles que décrites dans la norme SIA 108.


title: USZ Modulbau SUED II im Park, 296-01 Brandschutzplaner

description: Behandlungstrakt SUED, bei Rämistrasse 100, 8006 Zürich - 20456.10 - USZ Modulbau SUED II im Park

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Universitätsspital Zürichm Rochade Nuklearmedizin NUK 1-2 in Rämitrakt, Rämistrasse 96/98/100, 8006 Zürich, BKP 254-02 Medizinalgasinstallationen


name: Monod — Piguet + Associés Ingénieurs Conseils SA

description: Réalisation d'une couverture des voies à la gare d'Échallens, construction en charpente métallique ouverte sur 2 de ses côtés permettant de garer les véhicules du LEB à l'abri des intempéries.

title: LEB — couverture voies: charpente métallique.

street: Avenue de Cour 32


Section CEI (DCE)

street: Freiburgstrasse 130


name: Stadt Frauenfeld - Amt für Freizeitanlagen und Sport

description: Neubau Hallenbad Frauenfeld - Sanitäranlagen

description: Sanitäranlagen

street: Schlossmühlestrasse 7

Die Klimamacher AG

street: Romanshornerstrasse 101


name: TUBAX SA,Essert du Bois, 1740 Neyruz, Suisse

name: Archigroupe Estavayer SA, à l'attention de Etienne Buchs,Route d'Yverdon 20 / Case postale, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41266620490, Fax: +41266620499, E-mail:

description: Etanchéités et revêtements de toits plats

description: Echafaudages

description: Ferblanterie

title: Construction d'une buvette et sanitaires de plage Agrandissement des sanitaires et de la capitainerie existants du port

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Spital Wallis - Spitalzentrum Oberwallis (SZO)

title: Lean Klinikorganisation und Lean Bettenstation Frau & Kind


name: Abwasserverband Altenrhein, Postfach 55, 9423 Altenrhein

description: ARA Rehetobel - Lobenschwendi - Habset – Herdli; Gesamtlänge 1‘690 m, Einzellängen: 490 m mit einem Rohr, 600 m mit zwei Rohren

description: Herdli - Robach - Achmühle - Riesel - Mühlbach - Anschlusspunkt Eggersriet; Gesamtlänge 3‘400 m, Einzellängen: 1‘700 m mit zwei Rohren

title: Rohrlegearbeiten Rehetobel - Eggersriet (2 Lose)

description: Erstellen einer Dükerleitung mit Druckstufen PN 10 bis PN 25 in topographisch und geologisch schwierigem Gelände. Zu transportierendes Medium: Rohabwasser. Totale Länge 5'090 m, Durchmesser DN 250 bis 355 mm

eligibilityCriteria: 10.07.2014 Kosten: Keine


title: Collecte et de transport des déchets - Commune de Bernex.

description: Selon cahier des charges et descriptif de prestations et offre financière.

MMD Consulting Myriam Matthey-Doret

street: Av. Vibert 27

Consortium du Signal

street: p.a Chevalley SA Transports, Route du Signal 127


title: Teleskop-Feuerwehr-Hubrettungsbühne

description: Nacelle télescopique pour service du feu pour sauvetages en hauteur et en profondeur. La nacelle doit être pourvue de l'équipement nécessaire aux missions d'exctinction et d'assistance technique. Pour les spécifications détaillées, voir le cahier des charges.

eligibilityCriteria: keine


name: Germain Comte S.A.,Route de Moutier93, 2800 Delémont, Suisse

title: Ligne 240 Delémont-Delle, ZEB Gare de Bassecourt, Génie civil et BA

description: Le mandat du projet prévoit de réaliser les mesures suivantes : - Création d’une nouvelle voie de croisement. - Création de deux quais extérieurs hauteur 55cm et 150 mètres de longueur utile. - Construction d’un passage inférieur et de rampes d’accès. - Adaptation de la géométrie des voies afin d’avoir une voie directe à 125 km/h et une voie déviée à 65 km/h. - La géométrie des voies et la position des appareils de voie doivent garantir des entrées simultanées. - Adaptation de l’enclenchement existant, y compris les passages à niveau. - Adaptation de la ligne de transport 66 kV Delémont-Courtemaîche - Modification de la route communale Dos chez Mérat et construction d’une de voie de présélection sur la route cantonale vers le PN Abbé Monnin

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres.


title: Othmarsingen, Ausgestaltung Armeelogistikcenter, Etappe 2.2, BKP 242 Haustechnikanlagen

description: BKP 242 Haustechnikanlagen (Wärmeverteilung, Sanitäranlagen, Druckluftinstallationen, Dämmungen Haustechnikinstallationen und Glastrennwände) Gebäude AC: Teilerneuerung Halle 2 (2 Geschosse à 4’190 m2 Geschossfläche) Gebäude AN: Neubau Garderobengebäude (2 Geschosse à 270 m2 Geschossfläche) Gebäude AB: Ersatzbau Verwaltung (3 Geschosse à 350 m2 Geschossfläche)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis Investition,: 70
2. Technischer Bericht,: 30
1. Preis Investition,: 70
2. Technischer Bericht,: 30


name: Kantonales Hochbauamt,à l'attention de Schweiss Regina, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld, Suisse, Téléphone: +41 58 345 64 25, Fax: +41 58 345 64 30, E-mail:

title: Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen (PMS) Sanierung Guyerbauten

description: BKP 221.0 Fenster in Holz (Hallenfenster) BKP 221.0 Fenster in Holz (Schulzimmerfenster) BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten BKP 272.2 Absturzsicherungen aus Metall und Glas BKP 277.2 Feststehende Elementwände - WC Anlage BKP 281.1 Bodenbeläge aus Linoleum BKP 281.2 Polysportive Bodenbeläge BKP 281.6 Keramische Boden- und Wandbeläge BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz (Parkett) BKP 282.5 Akustikbekleidungen Musikzimmer BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Streckmetall BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips


name: Office fédéral des routes Filiale Estavayer-le-Lac

awardCriteriaDetails:
C1 : Analyse du mandat et proposition marche a suivre : ponderation 40 %:
- Qualité de l'analyse du mandat : pondération 20 %:
- Proposition de marche à suivre (échéancier) : pondération 10 %:
- Organigramme de l'équipe du soumissionnaire : pondération 10 %:
C2 : Competence et references des personnes-cles : ponderation 30 %:
- Responsable projet : pondération 10 %:
- Rresponsable direction locale de travaux : pondération 10 %:
- Responsable projet adjoint : pondération 5 %:
— Responsable adjoint direction locale de travaux : pondération 5 %:
C3 : Prix : ponderation 30 %:
- Evaluation du prix ::
Le maximum de points est attribué à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur à 100 % ou plus par rapport à l'offre la plus basse, obtiennent 0 point.:
Entre deux, l'évaluation est linéaire.:
Notation des autres critères d'adjudication ::
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évalulation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: place de la Gare 7

Groupement CIEL, PA FMN Ingénieurs

street: Les Vernets


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

title: Hochfelden/Bülach, Bülacher-/Hochfelderstrasse.

description: Ingenieurleistungen für Projektphasen Vorprojekt, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt, Ausschreibung/Offertvergleich/Vergabeantrag, Ausführungsprojekt, Ausführung und Inbetriebnahme (Detaillierter Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen) für: Ersatz von Wasser- und Abwasserleitungen, behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen 'Spital' und 'Hirslen' inkl. Neubau Linksabbieger, Sanierung und Verbreiterung der bestehenden Fahrbahn;

awardCriteriaDetails:
Preis:
Auftragsanalyse:
Schlüsselpersonen und Verfügbarkeit:

street: Walcheplatz 2

CSD Ingenieure AG

street: Hardturmstraße 135


name: Tridimensions architectes SA,Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: Extension et transformation de l'Hôpital de Nyon - Installations électriques

description: Le présent appel d’offres concerne les travaux du CFC 23 – Installations électriques pour l’extension et la transformation de l’Hôpital de Nyon. Ils consisteront plus particulièrement en: La réalisation des installations électriques courant fort et courant faible de l’extension La réalisation et la transformation des installations électriques courant fort et courant faible de certains bâtiments existants.


title: Neubau Reservoir Neubruch, Tiefbauarbeiten

description: Werkleitungen zu Reservoir Neubruch Grabarbeiten für Wasser- und Reinwasserleitung sowie Rohranlage für Steuerkabel und EKZ - Grabenaushub 2000 m3 - Rohreinpflügen 400 m' - Kiesgrubenmaterial 800 m3

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: B.A. Consulting SA,Rue du Bourg1, 1037 Etagnières, Suisse

name: MP3,pa: Richardet & Saini SA rue Baylon 2 bis, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: Projet Pinchat

description: Réalisation de logements, de logements pour étudiants, d’équipements publics sportifs et de commerces de proximité. Prestations ordinaires selon la norme SIA 108 (voir dossier de candidature).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG,Industriestrasse20, 8157 Dielsdorf, Suisse

title: Remplacement des véhicules d'entreprise des CMS du canton de Vaud

description: Selon dossier appel d'offres

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N08, EP Interlaken Ost - Brienz, Vermessung.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

Emch+Berger AG Vermessungen

street: Gartenstrasse 1


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Erweiterungs Stadthaus / Neuer Standort Rettungsdienst, Amriswil


name: Clément Peinture SA,Karrweg 8, 1700 Fribourg, Suisse

name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Florence Ecklin Fankhauser,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 323 20 20, Fax: +41 31 324 15 61, URL www.armasuisse.ch

description: Brève description: Soumission N° 34: CFC 271 Plâtrerie CPV: 45410000 Cloisons et revêtements posés à sec ~600m2 – Enduits et staff ~9’000m2

title: Drognens/FR Assainissement et transformations - 2ème étape Lot 12

description: Assainissement et transformations des casernes de la place d'armes comprenant les logements, l'administration, les locaux d'instruction et la halle à véhicules. CFC 271 Surface de plancher SIA 416: ~20'000m²

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties


name: Kessler & Co SA, Valérie Scilipoti,Rue Pépinet 1, CP 6648, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: AVASAD - Assurance flotte véhicules à moteur

description: Assurance flotte véhicules à moteur


name: Grisoni-Zaugg S.A.,ZI de Planchy, case postale 2162, 1630 Bulle 2, Suisse

name: MCR & Associés Ingénieurs civils Sàrl, à l'attention de Nicolas Ghiringhelli,Rue des Moulins 48, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 021 921 58 74, E-mail:

title: Traversée du Village - Réaménagement des espaces publics, assainissement des collecteurs EU/EC et remplacement partiel des services industriels ( 470 m' pour environ 4950 m2)

description: Route/chaussée - Démolition des enrobés bitumineux, assainissement des couches de fondations (coffre) et repose d’une superstructure en 3 couches ; - Réfection complète du trottoir et pose de pavés grès sur certaine surface ; - Pose de nouvelles bordures et planelle en granit ; - Création de fosse de plantation pour les nouveaux arbres. Eaux claires et eaux usées - Poses de collecteurs en PP Ø 160 à 400mm ; - Pose d’un tronçon de collecteur (ruisseau canalisé) Ø900 ; - Création de regards de visite Ø120/60 et Ø80/60 ; - Pose de nouvelles grilles avec sac dépotoir et de caniveaux et raccordement au réseau principal. Eclairage public - Démolition des socles existants ; - Pose de nouveaux socles ; - Réalisation de chambres de dérivation et pose d’une armoire ; - Pose de tubes en PE 60/72 pour alimentation. Arrêts de bus - Mise aux normes LHand de deux arrêts de bus.

eligibilityCriteria: Voir conditions générales et particulières du Maître d'ouvrage


description: An verschiedenen Stellen auf dem Areal des Universitätsspitals Baselwerden in 20 Teilprojekten Anpassungen vorgenommen. Für den Bereich Lüftung sind folgende Teilprojekte relevant: 7) Anpassung bestehende Anlieferung, 10) Abklingraum NUK.

title: „Vorbereitungsarbeiten (Teilprojekte 1 BIS 20)“ – SKP 24 Lüftungsanlagen

Universitätsspital Basel, Rechtsdienst

street: Klingelbergstraße 23


name: [Département], [Service],Route de l'Usine 9, 1937 Orsières, Suisse, E-mail:

title: Turbinage des eaux d'irrigation de la Combe de l'A


description: Lustrerie VB « Via Bizzuno »

description: Lustrerie LR « Licht&Raum »

description: Lustrerie TECH_01 « ligne lumineuse LED »

description: Lustrerie TECH_02 « lumière impalpable »

description: Lustrerie TECH_03 « autres luminaires LED »

title: CFH 233 Lustrerie (5 lots)

description: La Maison de l'Enfant et de l'Adolescent sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine de l’adolescent. Sur une surface de 13'000 m2, la MEA accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans (12 à 25 ans pour la consultation Santé Jeunes). Le budget de construction est estimé à 70 millions de francs TTC. Travaux concernés par le présent appel d'offres: -Fourniture de la lustrerie -Assistance pour la programmation et gestion DALI des luminaires. L’appel d’offres est divisé en 5 lots : -Lot n° 1 : lustrerie VB « Via Bizzuno » -Lot n° 2 : lustrerie LR « Licht&Raum » -Lot n° 3 : lustrerie TECH_01 « ligne lumineuse LED » -Lot n° 4 : lustrerie TECH_02 « lumière impalpable » -Lot n° 5 : lustrerie TECH_03 « autres luminaires LED »

CLR architectes SA

street: rue des Vieux-Grenadiers 8


name: Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG),Rue Idriss Al Akbar 22, 14000 Kénitra, Maroc

title: Étude de faisabilité de l'aménagement hydro-agricole de la zone côtière de la troisième tranche d’irrigation du Gharb

description: cf. documents de l'appel d'offres

eligibilityCriteria: Le contenu et la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27 et 28 du règlement du 23/07/2008 fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que les modalités relatives à leur gestion et à leur contrôle de I'ORMVAG. Les concurrents peuvent: – soit déposer, contre récépissé, leurs plis au Secrétariat de la Direction de l'O.R.M.V.A du Gharb sis au 22, rue Idriss AI Akbar – Kénitra; – soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Secrétariat précité; – soit les remettre au Président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.


name: DGE-DIREN, à l'attention de Christelle Corfù,Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, Suisse

title: Plateforme de conseils en énergie pour le public et les professionnels pour l'Etat de Vaud.

description: Le présent appel d'offres a pour objectif de sélectionner un soumissionnaire pouvant répondre aux demandes formulées par le public et les professionnels concernant le domaine de l’énergie.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres.


name: Luzerner Kantonsspital Bau,à l'attention de 14032 Umbau / Aufstockung Haus LU 25, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16, Suisse, E-mail:

title: 14032 Umbau / Aufstockung Haus LU 25

description: Das Luzerner Kantonsspital verzeichnet in verschiedenen Bereichen ein stetes Wachstum, was längerfristig zu einer Verknappung der Platzverhältnisse führt. Die Pathologie ist in Bezug auf die Zahl der Gewebeproben und diagnostischen Analysen aktuell das grösste öffentliche Pathologie- Institut der Schweiz. Um den zukünftigen Aufgaben gerecht zu werden, sollen die heute auf unterschiedlichen Orten stationierten Kompetenzbereiche, am Standort der heutigen Werkstatt (Haus LU 25) auf zwei neuen Stockwerken zusammengefasst werden. Die bisherigen Werkstätten werden abgebrochen und basierend auf den zukünftigen Bedürfnissen neu erstellt. Ergänzungen zu Pkt. 2.5: Es sind weitere Dienstleister im GP-Team gesucht: - GT-Fachkoordination - GA-Planer - Laborplaner - Bauphysik - Brandschutzplaner - Türengineering Arbeitsgemeinschaften (ARGE) sind zugelassen. Mit Ausnahme des Architekten/Generalplaners dürfen sich Planungsfirmen in mehreren Generalplanerteams bewerben.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft


title: H416 Steinschlagschutz T9, T12, R1, Baumeisterarbeiten

description: Netzverspannung 900 m2; Netzvorhang 350 m2

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Bauablauf, Termine: 25
Qualität: 25
Erläuterungen: Wirtschaftlich günstigstes Angebot unter Berücksichtigung der bekannt gegebenen Zuschlagskriterien.:


name: Commune de Bulle, Département technique, M. Jean Hohl

street: Grand'Rue 7


name: Commune de Saint-Blaise, à l'attention de Administration communale,Grand'Rue 35, Case postale 158, 2072 Saint-Blaise, Suisse, Téléphone: +41 32 886 49 50, Fax: -, E-mail:

title: Réaménagement de la Rue de Maigroge

description: Les éléments principaux concernés par la réfection sont : -Réaménagement de la place de la Gare ; -Réaménagement d’un trottoir ; -Réaménagement de la chaussée avec l’incorporation de places de parc ; -Renforcement du coffre de chaussée ; -Mise en place d’un système d’évacuation des eaux de la chaussée ; -Mise sous terre du réseau électrique ; -Amélioration de l’éclairage public ; -Mise en conformité de l’arrêt de bus aux normes de la LHand -Déplacement d’une borne hydrante.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen, Kirchstrasse 17, 8280 Kreuzlingen

title: AZK Kreuzlingen Haus A West BKP 346.1 Gewerbliche Kälte

description: Erstellen einer gewerblichen Kälteanlage. Detaillierte Angaben gemäss Ausschreibungsunterlagen.


title: 823_GALVANIK - BKP 333 Licht

description: Betriebseinrichtung, Licht für Kultureinrichtung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Schneider Electric (Schweiz) AG,Rue du Caudray 6, 1020 Renens, Suisse

name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Dominique André,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, E-mail:

title: CONTROLE COMMANDE MOYENNE TENSION

description: Le marché concerne le contrôle commande Moyenne tension au sein de l’Aéroport de Genève. Les prestations seront réalisées de jour sauf prestations particulières, en tenant compte des contraintes d’exploitation. Ci-dessous, vous trouverez la liste non exhaustive des prestations attendues :  Le remplacement de l’Interface Homme-Machine IHM de type PCVue qui permettra d’intégrer toutes les nouvelles sous-stations (Aile-est, Vengeron, etc ...).  Le remplacement des concentrateurs de données SIS Gateway par des passerelles équivalentes standards.  Pour des raisons de compatibilité, le logiciel de supervision fourni devra fournir une compatibilité avec les deux protocoles de communication existants sur le site, Modbus TCP/IP et IEC61850.  Pour des raisons de simplicité de maintenance, le protocole utilisé pour la communication devra être natif sur les relais de protection (Modbus série, Modbus TCP/IP, IEC61850).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: RIBI SA, ingénieurs hydrauliciens, à l'attention de Grégory Sutter,Avenue Juste-Olivier 18bis, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 617 64 42, Fax: +41 21 617 64 51, E-mail:

title: Remplacement de la canalisation intercommunale depuis le chemin des Cruz jusqu'à l'avenue Général Guisan

description: Remplacement d'une canalisation d'eaux usées dans les zones S2 et S3 de protection des eaux. En zone S3, pose d'une nouvelle canalisation de type PE soudé bout-à-bout. En zone S2, pose d'une nouvelle canalisation de type PE soudé bout-à-bout à double paroi.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions dictées dans le dossier


name: Facchinetti S. SA,route des Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel, Suisse

name: PANiederhäuser, Bureau d'ingénieurs SA, à l'attention de Philippe Niederhäuser,Rue Aimé Charpilloz 6a, 2735 Bévilard, Suisse, Téléphone: 0324922232, Fax: 0324921776, E-mail:

title: Réfection et assainissement de la route du Sentier et du Chemin de l'Eaubelle

description: Mise en séparatif des canalisations sur 400m' Changement de la conduite d'eau potable sur 400m' Réfection de la route communale sur 400m'


title: Einführung, Wartung und Support von Fast User Switching und einer SSO-Lösung auf der VMware Horizon View Umgebung (VDI) des Kantonsspitals Winterthur.

description: Mit dieser Ausschreibung soll ein Generalunternehmer für die Lieferung von voraussichtlich rund 1 000 Lizenzen für eine im nationalen und internationalen Healthcare Bereich etablierte SSO-Lösung und von Kartenlesegeräten und Fingerprint Readern für die Authentisierung mittels Legic-Karte und Fingerprint evaluiert werden, welcher folgende Dienstleistungen erbringt: Konfiguration und Einführung von Fast User Switching auf der VMware Horizon View Umgebung. Konfiguration und Einführung der angebotenen SSO-Lösung. Lieferung und Installation der Kartenlesegeräte. Lieferung und Installation der Fingerprint Reader. Weitere Konfigurationsleistungen auf Abruf sowie Wartungs- und Supportleistungen für die nächsten 4 Jahre (mit optionaler Verlängerung auf 8 Jahre). Lieferung und Anschluss von Kartenlesegeräten / Fingerprint Reader sowie Lieferung von Lizenzen auf Bestellung zu den in der Ausschreibung angegebenen Konditionen über die ganze Vertragslaufzeit.

Kantonsspital Winterthur

street: Brauerstrasse 15

IPG Information Process Group AG

street: Technoparkstraße 2


title: BKP 273.1 Türen aus Holz Paket 4 Sockelbereich


name: armasuisse Immobilien, à l'attention de Marianne Zürcher,Blumenbergstrasse 39, 3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Isone, Cantone Ticino, Risanamento caserma. Lamelle a pacchetto.

description: Superficie utile lorda e volume stabili AZ: Superficie 12'564 m² - Volume: 46'497 m³ L’appalto concerne la fornitura e la posa di lamelle a pacchetto all’esterno per gli stabili AZ delle Caserme. Quantità principali: 150 lamelle singole da 2700 x 1700 mm 24 lamelle accoppiate 2900+2900 x 1500 mm 20 lamelle di dimensioni diverse

eligibilityCriteria: Sopralluogo non previsto.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, E-mail:

title: (21013) 485 Betriebs & Support-Auftragsleistungen im ISC-EJPD von 2021 - 2026

description: Mit dem vorliegenden Beschaffungsvorhaben sollen Anbieter gefunden werden, welche das ISC-EJPD im Bereich «Betrieb & Support» bei den hochkomplexen und sicherheitskritischen Fachapplikationen unterstützen. Dies erfolgt in Form von Betriebsaufgaben mit entsprechender Verantwortung, Projektbegleitung und teilweise Wissensaufbau im ISC-EJPD durch versierte und qualifizierte Mitarbeitende der Anbieterfirmen in den Rollen System-Ingenieur, System-Spezialist, DevOps Engineer und Datenbank- & Applikations-Spezialist. Dabei soll diese Unterstützung in der Form von Auftragsleistungen erfolgen. Die gesamte gesuchte Leistung wird optional ausgeschrieben und an 5 Zuschlagsempfänger vergeben.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Kriterien zum System-Spezialist: 1200
ZK2 Kriterien zum System-Ingenieur: 1200
ZK3 Kriterien zum DevOps Engineer: 1200
ZK4 Kriterien zum DB- & Appl.-Spezialist: 1200
ZK5 Preis-Kriterien: 2700
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Anhang 1 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


description: Assurances LAA obligatoire et LAA complémentaire

description: Assurance perte de gain maladie

title: Assurances de personnes de la Commune de Crans-Montana

description: Couvertures des assurances de personnes

Loyco SA

street: Rue de l'Industrie 10


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Wädenswil / Richterswil, 688 Beichlenstrasse km 3.700-5.400, Beichlen bis Haslenweg

description: Abschlüsse und Belagsarbeiten Wasser- und Quellwasserleitung Fahrbahnlänge: 1700m Fahrbahnbreite: 6.0-6.5m Randabschlüsse: 1560m Fräsarbeiten: 6700m2 Belagsaufbruch: 3080m2 Aushub fest: 2250m3 Kieslieferungen lose: 1230m3 Bit. Mischgut: AC 8 N: 810t Bit. Mischgut: AC T 22 N: 2960t Schächte und Sammler: 20Stk Kunststoffrohre: 100m Grabarbeiten Quellwasserleitung DN 250: 1710m Grabarbeiten Wasserleitung DN 125: 885m

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung


name: VILLE DE LANCY,41, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, Suisse, URL www.lancy.ch

description: Travaux d'électricité dans le bâtiment

description: Installation de chauffage-ventilation dans le bâtiment

description: Installations sanitaires dans le bâtiment

title: Construction d'une crèche à La Chapelle - Les Sciers

description: Construction d'une crèche pour 96 enfants de 4 mois à 4 ans.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les conventions collectives en vigueur et en règle avec le paiement des charges sociales et taxes diverses.


title: 10'000'000 Stück Papierservietten

description: Gemäss den ergänzenden Angaben und Bedingungen der Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: aucun


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Flank2022, Ftan – Scuol, km 142.413 – 144.456

description: Bankette, Bankettverstärkungen, Kabeltiefbau Hauptmengen: Aushubarbeiten, ca. 1050 m³ Umbau Kabeltrasse, ca. 915 m¹ Bankettverstärkungen, ca. 335 m¹ Bankettinstandstellung, ca. 2215 m¹ Kabelschächte, ca. 13 Stk Kabelschutzrohre, 1070 m¹ Entwässerungsschalen/elemente, ca. 400 Stk Erneuerung Bruchsteinmauer, ca. 250 m² Die Bauausführung erfolgt vorwiegend während der Nachtbetriebspause.

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien in den Ausschreibungsunterlagen


title: Badener-/Stauffacherstrasse, Anpassungen und Erweiterungen an vier Verkehrsregelungsanlagen

description: Die Haltestelle Stauffacher wird neu gestaltet, und im Bereich der Badener-/Stauffacherstrasse werden Strassenoberbau, Gleise und Werkleitungen erneuert. Im Bauperimeter sind vier Verkehrsregelungsanlagen (VRA) betroffen, die im Zuge der Bauarbeiten angepasst oder erweitert werden müssen.

eligibilityCriteria: gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis (Total netto): 40
ZK2: Personelle und technische Ressourcen: 60


name: F. Bernasconi et Cie SA,Les Geneveys-sur-Coffrane, rue du Premier-Mars20, 2206 Geneveys-Coffrane, Suisse

name: LVPH architectes Sàrl, à l'attention de Barbara Caloz-Sartori,route du Stand 7a, 1142 Pampigny, Suisse, Téléphone: 0218004449, E-mail:

title: Extension et transformation d'un EMS à Chexbres/VD Travaux de l'entreprise de maçonnerie EXTENSION

description: Travaux de fouilles en rigole et canalisations sous le bâtiment et dans la parcelle, structure en béton et béton armé, maçonnerie non porteuse et de parement (façade en double mur porteur) pour l'EXTENSION

eligibilityCriteria: Français


title: Einführung einer Cross Media Publishing Plattform

description: Die Einführung einer CMPP soll es S-GE erleichtern, Kommunikations- und Marketinginhalte (richmedialen Content wie Texte, Bilder, Videos etc.) zu verwalten, diese aktuell zu halten und in bis zu acht Sprachen (oder mehr) zu übersetzen und zu beschlagworten (Content Creation / Redaktionssystem) sowie ohne Medienbrüche über die wirksamsten Kanäle wie Print, Web, Social Media etc. zu publizieren. Innerhalb der ersten Projektphase sind folgende Schritte innerhalb des Gesamtprojektes vorgesehen: - Einführung einer Media Asset Database - Einführung Redaktionssystem mit Pilotprodukt «Investorenhandbuch» inkl. Einbindung Dritter - Umsetzung weitere Publikationen

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung erfolgt als offenes Verfahren, sie unterliegt aber nicht der GATT/WTO-Verordnung bzw. Boeb und Voeb.


title: Bei der bestehenden Verbrennungslinie sollen die Verbrennungsluftströme aufgeteilt werden, so dass die Feuerung nach heutigem Stand der Technik kontrolliert werden kann. Zusätzlich wird ein Rezigassystem installiert. Demontage und Anpassung: - Demontage der bestehenden Luftkanäle zu den Zonen 1 bis 3 soweit erforderlich. - Nicht mehr benötigte Kanäle müssen demontiert werden. - Die demontierten Klappen aus den Leitungen werden in den neuen Leitungen nicht weiterverwendet - Die vorhandenen Sensoren werden weiterverwendet, soweit möglich Neue Leitungen, Armaturen und Sensoren gem. Schema Cot397-R+I-Schema-VeLu und Cot397-ReLu - Unterwindleitungen für die Zonen 1-3 mit Verteiler ab Umlenkbogen einschliesslich 3 Venturimessungen (ohne Sensor) für die Luftmengenmessung. - Plattenluftleitungen ab Verteiler zu den Zonen 1 und 2 - Einbau von 4 Kanalstücken für die Aufnahme von Staudrucksonden in die bestehenden Kanäle der Plattenluftzonen 1 und 2, jeweils links und rechts. - Zusätzliche Druckmessung „Druck Verbrennungsluft nach Venti“, Messstutzen mit Wirkdruckleitung zum Messumformer (ohne Sensor) - 4 Stck. elektropneumatische Regelklappen ( Speisung und Stellsignal 4-20 mA, Zweileiter, mit Stellungsrückmeldung 4-20 mA ) für „Plattenluft, gesamt“, „Unterwind Zone 1“, „Unterwind Zone 2“, „Unterwind Zone 3“ einschliesslich der Antriebe „Federkraft schliessend“ d.h. ohne Druckluft oder ohne Strom (4-20mA) schliessen die Klappen (Stellungsgeber: Siemens Sipart oder ABB TZIDC) - Neuer Sekundärluftventilator gem. Spezifikation einschliesslich Montage, Schwingungsdämpfer und Kompensatoren - Anpassung der Sekundärluftleitung zum Anschluss an Sekundärluftventilator. - 2 neue Sekundärluftbalken einschliesslich Düsen gem. Spezifikation (je 5 Düsen) - Anpassung der Sekundärluftleitung im Bereich neue SL-Balken - Anschlussleitung Sekundärluftventilator an bestehende Verbrennungsluftleitung - Rezigasleitung ab Bypass Tuchfilter bis Kessel, druckseitig geschweisst, keine Flanschverbindungen, Reinigungsöffnung ca alle 5m, Durchmesser min 300mm. Messstutzen 2Stk 90° versetzt an geeigneter Stelle. - 2 neue Rezigasbalken einschliesslich Düsen gem. Spezifikation (je 6 Düsen) - Rezigasventilator gem. Spezifikation einschliesslich Montage, Schwingungsdämpfer und Kompensatoren - Venturi mit Wirkdruckleitungen zum Drucksensor und Stutzen für Temperaturmessung in der Rezigasleitung (ohne Sensoren) - Frischluftstutzen zum Anfahren der Anlage mit Schutzgitter - 2 Klappen (Rezigas und Frischluft), einfache Klappen, 99.9% Dichtigkeit bezogen auf den Durchfluss, einschliesslich elektropneumatischem Antrieb und Endlagenschalter (Auf und Geschlossen) - Die Rezigasleitung einschliesslich der Kompensatoren, Klappen, Ventilator etc. muss für eine thermische Isolation (s=200) vorbereitet sein. - Montage der neuen und bestehenden Sensoren einschliesslich Wirkdruck- und Spülluftleitungen - An allen Leitungen sind an geeigneter Stelle Prüfstutzen für die Kontrolle der Mengenmessungen vorzusehen.

description: Concernant la ligne de combustion existante, les courants d'air de combustion doivent être divisés, de manière à pouvoir contrôler le foyer selon le niveau actuel de la technique. En outre, un système de recirculation du gaz de combustion est a installer. Démontage et adaptation: – démontage des gaines d'air existantes vers les zones 1 à 3 si nécessaire – les gaines devenues superflues doivent être démontées. – les clapets démontés des conduites ne sont plus utilisés dans les conduites neuves – les capteurs existants ne sont plus utilisés si possible. Conduites, robinetterie et capteurs neufs selon le schéma Cot397-R+I-schéma-VeLu et Cot397-ReLu – Conduites d'air sous grille pour les zones 1-3 avec distributeur à partir du coude de déviation, y compris 3 mesures venturi (sans capteur) pour la mesure de la quantité d'air. – conduites d'air de plaques, du distributeur aux zones 1 et 2 – incorporation des 4 éléments de la gaine pour le logement des tubulures de mesure dans les gaines existantes des zones de plaque d'air 1 et 2, respectivement à gauche et à droite. – mesure de pression supplémentaire, «pression, air de combustion selon venti», tubulures avec prises de pression reliées au convertisseur de mesure (sans capteur) – 4 pièces vannes de régulation électropneumatiques (alimentation et signal de commande 4-20 mA, deux fils avec rétrosignalisation de position 4-20 mA ) pour «air de plaques, total», «air sous grille zone 1», «air sous grille zone 2», «air sous grille zone 3», y compris entraînements «la force du ressort se fermant», c'est-à-dire que les clapets se ferment sans air comprimé ou sans courant (4-20mA) (capteur de position: Siemens Sipart ou ABB TZIDC) – ventilateur d'air secondaire neuf conforme à la spécification, y compris montage, amortisseur de vibrations et compensateurs – adaptation de la conduite d'air secondaire au raccordement sur le ventilateur d'air secondaire. – 2 poutres d'air neuves, y compris buses conformes à la spécification (5 buses pour chaque côté) – adaptation de la conduite d'air secondaire dans la zone des poutres neuves – conduite de raccordement ventilateur d'air secondaire à la conduite d'air de combustion existante – conduite de recirculation du gaz de combustion, de la conduite de dérivation filtre à manche à la chaudière, soudée côté pression, aucun raccordement à bride, ouverture de nettoyage environ tous les 5 m, diamètre min 300 mm. Tubulures de mesure 2 pièces décalées à 90° à l'endroit approprié. – 2 poutres de recirculation du gaz de combustion, y compris buses conformes à la spécification (6 buses pour chaque côté) – ventilateur de gaz recirculé conforme à la spécification, y compris montage, amortisseur de vibrations et compensateurs – venturi avec prises de pression reliées au capteur de pression et tubulures pour la mesure du flux dans la conduite de recirculation du gaz de combustion (sans capteurs) – tubulures d'air frais pour le démarrage de l'installation avec grille de protection – 2 clapets (gaz recirculé et air frais), clapets simples, 99.9 % d'étanchéité se référant au débit, y compris entraînement électropneumatique et interrupteur de fin de course (ouvert et fermé) – la conduite de recirculation du gaz de combustion, y compris les compensateurs, les clapets, le ventilateur etc. doivent être préparés à l'isolation thermique (s=200). – Montage des capteurs neufs et existants, y compris prises de pression et conduites d'air de rinçage – des manchons de contrôle doivent être prévus à l'endroit approprié pour le contrôle des mesures de la quantité.

eligibilityCriteria: Les annexes jointes aux documents P1, P4, P5, Q1, Q2, Q4


description: Assurances de personnes (maladie perte de gain + accidents selon la LAA + accidents complémentaires à la LAA).

title: Appel d'offres: assurances de personnes risques LAA, LAAC et perte de gain maladie

description: Appel d'offres assurances de personnes risques LAA, LAAC et perte de gain maladie.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Gonthier & Schneeberger SA

street: Rue de Langallerie 11, case postale 6311

Mutuel Assurances SA

street: Rue des Cèdres 5


description: Aargauer Verkehr (AVA) beabsichtigt im Zusammenhang mit dem Umbau Bahnhof Wohlen die Erneuerung ihrer eigenen Bahninfrastruktur, die Umsetzung einer neuen Bahnhofeinführung sowie die Realisierung einer BehiG-konformen Endhaltestelle. Für die Umsetzung des Projekts schreibt AVA die Ingenieursleistungen als Gesamtplaner und Spezialisten aus, für: Tiefbau / Bahnbau, Tragkonstruktion, Architektur / Hochbau, Elektroanlagen, Fahrleitung und Sicherungsanlagen. Der Auftrag Gesamtplaner Infrastruktur umfasst nach SIA – Norm 112 (2014) die Phasen 31 bis und mit Phase 53 der folgenden Anlagen: Neue AVA Endhaltestelle (Aussenperron) mit Anpassung an Doppelspur und Trassierung parallel zur bestehenden Bahninfrastruktur SBB Erneuerung der technischen Anlagen (Fahrleitung, Sicherungsanlagen, Kabelanlagen) Abbruch Güterschuppen und Freiverladeanlage Anpassung an Umgebung (Kirchenhügel, Bahnhofstrasse, Aargauerstrasse) Anschluss und Integration in Bahnanlage SBB (Bahnhof, PU Ost)

title: Umbau Bahnhof Wohlen

description: Aargauer Verkehr (AVA) beabsichtigt im Zusammenhang mit dem Umbau Bahnhof Wohlen die Erneuerung ihrer eigenen Bahninfrastruktur, die Umsetzung einer neuen Bahnhofeinführung sowie die Realisierung einer BehiG-konformen Endhaltestelle. Für die Umsetzung des Projekts schreibt AVA die Ingenieursleistungen als Gesamtplaner und Spezialisten aus, für: Tiefbau / Bahnbau, Tragkonstruktion, Architektur / Hochbau, Elektroanlagen, Fahrleitung und Sicherungsanlagen. Der Auftrag Gesamtplaner Infrastruktur umfasst nach SIA – Norm 112 (2014) die Phasen 31 bis und mit Phase 53 der folgenden Anlagen: Neue AVA Endhaltestelle (Aussenperron) mit Anpassung an Doppelspur und Trassierung parallel zur bestehenden Bahninfrastruktur SBB Erneuerung der technischen Anlagen (Fahrleitung, Sicherungsanlagen, Kabelanlagen) Abbruch Güterschuppen und Freiverladeanlage Anpassung an Umgebung (Kirchenhügel, Bahnhofstraße, Aargauerstraße) Anschluss und Integration in Bahnanlage SBB (Bahnhof, PU Ost)

Aargau Verkehr AG

street: Zürcherstraße 10


name: Service des Energies, à l'attention de Olivier Schmid,Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 423 65 55, Fax: 024 423 65 50, E-mail:

title: Rue des Chaînettes Est Remplacement des conduites d’eau, gaz, électricité et éclairage public – construction de collecteur séparatif et ouvrages accessoires – construction de chaussée

description: Travaux de génie civil pour : - Remplacement des conduites d’eau, gaz, électricité et éclairage public – construction de collecteur séparatif et ouvrages accessoires – construction de chaussée

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres


awardCriteriaDetails:
- Programmes et méthodes de travail proposés.:
- Correspondance des produits offerts et des conditions du marché avec les spécifications de l'appel d'offres.:
- Aptitudes financières, techniques et organisationnelles pour exécuter les travaux conformément au cahier des charges.:
- Respect des délais.:
- Respect de l'environnement.:
- Références pour travaux similaires.:

Transports publics fribourgeois

street: Rue des Pilettes 3