name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: Ingénieur/planificateur pour les phases du concept global de maintenance (EK) et du concept d’intervention (MK) du projet de maintenance N01 EP Birrfeld - Reuss.

description: Dans le cadre du concept global de maintenance et du concept d’intervention, les points ci-après devront être examinés de manière approfondie, et les mesures à prendre devront être définies: — mesures possibles pour le renouvellement des revêtements, — faisabilité de la signalisation temporaire (guidage du trafic 4/0), — état des lieux de l’évacuation des eaux (inspection vidéo) et définition des mesures nécessaires, — dimensions des installations de câbles et planification d’un aménagement éventuel dans le cadre du concept de maintenance, — les glissières de sécurité conviennent en principe, mais le remplacement de la glissière centrale doit être envisagé sérieusement conformément au projet de maintenance EP Lenzburg, — Birrfeld (recommandation de la gestion du patrimoine de la filiale de Zofingue), — remplacement éventuel des panneaux à messages variables par des panneaux à fibre optique, — rétablissement du comptage de la circulation et du système d’alerte rapide en cas de verglas à proximité du km UH 92.000 en direction de Zurich (N01) après le renouvellement des revêtements, — éventuelles prestations préalables dans le cadre des investigations en cours sur l’interdiction de dépasser pour les poids lourds sur la N01, — prise en compte du cadastre du bruit pour la planification des mesures de lutte contre le bruit (parois antibruit, isolation phonique, revêtements phonoabsorbants, etc.), — photographies de la clôture à gibier et prévision de son remplacement, probablement nécessaire dans certains secteurs, — en cas de démolition définitive de l’objet N1/419 (passage supérieur Mellingerstrasse), prévision d’une nouvelle passerelle à signaux et du montage d’une caméra vidéo, — en raison de la réfection des revêtements, remplacement de la couverture et reconstitution du marquage, — raccordement éventuel des bâtiments de la police situés dans le secteur de l’échangeur aux réseaux d’eau potable et des eaux usées (à discuter avec la police et l’UT) Dans le cadre du projet de maintenance N01 Birrfeld, — Reuss, les objets d’inventaire ci-après doivent être remis en état: —— N01 tracé, —— N01 evacuation des eaux, —— N01 batterie de tubes, —— N01 équipements d’exploitation et de sécurité, —— N1/416 pont au-dessus de la rampe BS/ZH, —— N1/417A pont au-dessus de la rampe K400 et rampe BE/BS, —— N1/417B pont au-dessus de la rampe K400 et rampe BE/BS, —— N1/418 Reusstalbrücke, —— N1/419 UEF Mellingerstrasse.

street: Brühlstrasse 3

Jauslin + Stebler Ingenieure AG

street: Gartenstrasse 15


scheme: CPV

title: Flughafen Zürich AG Submission (selektives Verfahren) Programm 2010 - Schallschutz Flughafen Zürich Phase 2017/2019 Einladung zur Präqualifikation und Submission

documentType: tenderNotice

description: Planerleistungen zur Realisierung von Schallschutzmassnahmen, vorwiegend Fensterersatz an Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen. Für die Bearbeitung einzelner Sanierungsgebiete in verschiedenen Flughafengemeinden sind ausgewiesene Planungs- und Bauleitungsbüros angesprochen. Die Arbeiten sind in folgende Phasen unterteilt: - Aufnahme Ist-Zustand - Projektierungsarbeiten - Bauleitungsarbeiten Verfahren: Es wird ein zweistufiges, selektives Verfahren durchgeführt. 1. Stufe Die Bewerber werden nach Eignungskriterien ausgewählt. 2. Stufe Für die Sanierungsgebiete wird eine beschränkte Anzahl qualifizierter Bewerber für die Einreichung eines Angebotes eingeladen.

eligibilityCriteria: siehe Bewerbungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren

Flughafen Zürich AG

countryName: CH

initiationType: tender


title: Ordentliche Revision der Jahresrechnungen 2021 - 2024 des Kantons Schwyz

description: Die Jahresrechnung des Kantons Schwyz ist gemäss den gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes über die Finanzkontrolle vom 25. April 2012 (FKG; SRSZ 144.210) und nach anerkannten Revisionsgrundsätzen zu prüfen. Namentlich beinhaltet das Mandat die Prüfung der Einhaltung der geltenden Grundsätze zur ordnungsgemässen Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Existenz eines internen Kontrollsystems. Der Auftrag umfasst –die Prüfungen der Jahresrechnungen in der Vierjahresperiode 2021 - 2024; –Option zur Verlängerung des Mandats um drei Jahre bis 2027

eligibilityCriteria: Deutsch

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 37, Gemeinde Eschenbach/Bürg, Dorfstrasse, Abschnitt Waldestrasse - Rose

description: NPK 111 / 113 / 117/ 221 / 222 / 223 / 237 - Ausbaulänge 168 m - Fläche Strasse 1'110 m2 - Fläche Trottoir 340 m2 - Abschlüsse Strasse 340 m - AC T 22 N, B70/100 300 t - AC 8 N, B70/100 130 t - AC T 16 N, B70/100 80 t - Gussroste 10 Stk. - KS-Abdeckungen 12 Stk. Arbeiten am Tag unter Vollsperrung in Koordination mit dem Ersatz der Hydrantenleitung (siehe sep. Ausschreibung).

mainProcurementCategory: works


currency: CHF

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

documentType: awardNotice

title: Schulen am Münsterplatz, Umbau und Sanierungsarbeiten, BKP 221.0 Fenster aus Holz (mit Profilierung) und Instandsetzung von Fenstern (mit Glasersatz)

description: Im Rahmen des Umbaus und der Sanierung der Schulen am Münsterplatz, aufgeteilt in die 4 Gebäude A,B,C, und D (Solitärbau zur Mücke) sollen die Fenster erneuert (keine Wechselrahmen) oder ertüchtigt werden. Gebäude A,B,C liefern und montieren von neuen Fenstern aus Eiche, lasiert (keine Wechselrahmen), mit Profilierungen und 3-fach Verglasung mit profilierten Sprossen. Ein- Zwei- und mehrfeldrige Rahmen. Gebäude A,B,C vereinzelt und Gebäude D mehrheitlich, Instandsetzen von bestehenden, teils denkmalgeschützen Fenstern einschliesslich Glasersatz mit 2-fach IV Spezialgläsern. Bei allen Fenstern die instandgesetzt werden, müssen der alte Fensterkitt zwischen Glas und Holzrahmen, sowie die Kittfugen zwischen Anschlag und Fensterrahmen vollständig entfernt werden. Bei allen neuen Fenstern müssen die Kittfugen bei den Fenstern zwischen Holzrahmen und Mauerwerk vollständig entfernt werden. Die Fugen und der Fensterkitt werden als asbesthaltig eingestuft.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Bruker ASC GmbH,Waltherstrasse 49-51, 51069 Köln, Allemagne

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: Ensembles magnétiques pour U15-Undulators

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Finanzen und Controlling Projekteinkauf, FEP

description: Für den Unterhalt und Ausbau der Transformatorenstationen der Stadt Zürich benötigt ewz Niederspannungs-Einleiterkabel mit Kupferleiter, gemäß Spezifikation in den Ausschreibungsunterlagen.

title: Rahmenvertrag Flexibles Niederspannungs-Einleiterkabel 240mm2 und 400mm2

description: Für den Unterhalt und Ausbau der Transformatorenstationen der Stadt Zürich benötigt ewz Niederspannungs-Einleiterkabel mit Kupferleiter, gemäss Spezifikation in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Tramstrasse 35

BRUGG eConnect AG

street: Industriestrasse 19


title: Systemüberwachungs-Software; Ausführungstermin: 4. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2016

description: Systemüberwachungs-Software. Ausführungstermin: 4. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2016.

title: Service-Level-Agreement Reporting; Ausführungstermin: 4. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2016

description: Service-Level-Agreement Reporting. Ausführungstermin: 4. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2016.

title: Dashboard; Ausführungstermin: 4. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2016

description: Dashboard. Ausführungstermin: 4. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2016.

title: (1502) 485 Systemüberwachungs-Software.

description: Als Informatik Leistungserbringer des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements sind wir verantwortlich für effiziente IT-Lösungen. Das Informatik Service Center ISC-EJPD ist eine Organisationseinheit des Generalsekretariats EJPD und fachtechnisch mit vielen Stellen inner- und außerhalb der Bundesverwaltung verbunden. Ob es um neue Identitätskarten für Schweizerinnen und Schweizer, Aufenthaltsbewilligungen für Ausländer, Fahndungen nach ausgeschriebenen Straftätern und Fahrzeugen, Fingerabdrücke, elektronische Post oder internationale Verbindungen geht, das Informatik Service Center ISC-EJPD erstellt und betreibt die zentralen Fachanwendungen für die Ämter des EJPD, das Generalsekretariat, das Grenzwachtkorps, die Polizei- und andere Amtsstellen der Kantone, Städte und Gemeinden und ist damit ein zentraler Dienstleistungsbetrieb von nationaler Bedeutung. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Evaluation einer wirtschaftlich günstigen Systemüberwachungs-Software, eines Service-Level-Agreement Reportings sowie eines Dashboards, welches Events und Alarme aus unterschiedlichen Systemüberwachungs-Tools sammelt und anzeigt.

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

RealStuff Informatik AG

street: Chutzenstraße 24

LeuTek GmbH

street: Stadionstraße 4 - 6

countryName: DE


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Ce projet d'acquisition a pour but de trouver des fournisseurs dans le domaine d’architecture logicielle / d’architecture de solution qui peuvent fournir au CSI-DFJP le soutien nécessaire dans l'accomplissement de ses diverses tâches. Ce soutien devrait prendre la forme de commandes et, le cas échéant, de travaux. Le service demandé sera mis au concours optionnellement et attribué aux 5 soumissionnaires retenus. Les tâches du contractant comprennent la planification et la conception d'architectures (logiciels, systèmes d'information, données, interfaces, réseaux de communication) en tenant compte de la rentabilité, de la qualité et de la faisabilité. Cela inclut les applications existantes ainsi que les systèmes clients nouvellement implémentés qui sont attribués en tant que commandes aux soumissionnaires retenus.

title: (18150) 485 services contractuels d’architecture TIC dans le CSI-DFJP de 2019-2022

street: Fellerstrasse 21

IBM Schweiz AG

street: Vulkanstrasse 106


name: IT Netcom Sàrl en liquidation,En Budron C7, 1052 Mont-sur-Lausanne, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01.08 130065 - PUN Villars-Ste-Croix - Cossonay - Fourniture et pose de caméras vidéo (lot 204) (ID 4529)

description: Le présent appel d’offres concerne la réaffectation des bandes d’arrêt d’urgence R-BAU de l’autoroute N01 entre échangeur n°19 de Villars-Ste-Croix et jonction n°20 de Cossonay ainsi que la mise en œuvre du concept d’uniformisation de la signalisation, principe d’harmonisation de la vitesse et d’avertissement des dangers sur les autoroutes HV-AD. Il concerne aussi la réalisation du By-Pass sur la bretelle de sortie et du dosage sur la bretelle d’entrée de la jonction de Cossonay. Les quantités estimées sont les suivantes : - 64 caméras (technologie IP) avec 41 phares infrarouge y compris supports et commandes infrarouge, positionnées tout le long du tronçon définissant la zone R-BAU, - 28 coffrets de terrain (CoT), - 14 boitier Compact (BoC), - câblage universel des caméras et des phares infrarouges, - un système de commande d’installation et de visualisation. Les principaux équipements à démonter sont : - 6 caméras existantes.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Gemeinde Elsau, Gemeindewerke Auwiesenstrasse 1, 8352 Elsau

title: Abwassersanierung Tolhusen, Elsau

description: Neubau einer kommunalen Abwasserleitung mit Hausanschlüssen in Tolhusen, Elsau.

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Technischer Bericht: 25
Referenzen Bauführer / Polier: 5


name: Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport Abteilung Berufsbildung und Mittelschule

description: Gebäudereinigung Kantonsschule Baden (Kanti Baden).

description: Fenster-/Storenreinigung Kantonsschule Baden (Kanti Baden).

description: Gebäudereinigung und Fenster-/Storenreinigung Kantonsschule Baden (Kanti Baden) Aufgaben gemäß Ausschreibungsunterlagen.

street: Bachstrasse 15


name: DGMR, Div. Entretien, Centre cantonal d’entretien des véhicules, à l'attention de Michel Pache,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achat d'un bateau semi-rigide 6.8m


title: Siaterstrasse Belagsarbeiten

description: Belag AC 8N 1'300 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Personnel intérimaire du service de la restauration.

description: Mise à disposition de personnel temporaire pour les besoins du service de restauration du CHUV.

street: Chemin de Mont-Paisible 18


name: Einwohnergemeinde Hilterfingen, vertreten durch den Gemeinderat, Staatsstrasse 18, Postfach 36, 3652 Hilterfngen

title: Neubau Feuerwehrmagazin/Werkhof Hünibach

description: Der Neubau des Feuerwehrmagazins und Werkof wir unmittelbar in der Nähe der bestehenden Wehrmauer gebaut. Diese gilt es vorgängig zu sichern. Gem. geologischem Gutachten muss der Neubau auf Mikropfählen gebaut werden um die Lasten auf den besth. Untergrund optimal ableiten zu können.


title: Picosecond Laser with Flex Burst Technology


description: Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Schulung Eines PET-CT und eines SPECT-CT

title: Lieferung, Installation und Montage von einem PET-CT und einem SPECT-CT

Strategischer Einkauf

street: Schöngrünstraße 42


title: (b20017) Infra. Arealbeschaffung MSRL, Magglingen / BKP 237

description: Das Areal Magglingen besteht aus mehreren Liegenschaften des Bundesamtes für Bauten und Logistik BBL. In etlichen Liegenschaften hat das Gebäudeautomationssystem die Lebensdauer erreicht oder wird in den kommenden Jahren erreicht sein. Des Weiteren werden neue Liegenschaften gebaut. Die vorliegende Ausschreibung umfasst sämtliche Bestandes- und Neubauten. Die Umsetzung des Gebäudeautomationssystems soll nach den Vorgaben des BBL realisiert werden. Für die Visualisierung soll ein Gebäudeleitsystem für das ganze Areal erstellt werden. Die Alarmierung erfolgt über einen autonomen Alarmserver des Areals Magglingen. Der Baufortgang wird in mehreren Etappen erfolgen!

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Preis (exkl. MWST):
ZK 1.1 Angebotspreis (exkl. MWST): 40
ZK 1.2 Instandhaltungskosten (15 Jahre): 10
ZK 2 Referenz Anbieter: 15
ZK 3 Referenz Schlüsselperson: 15
ZK 4 Gebäudeautomationssystem: 20
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Fei MA,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, E-mail:

description: Lot 1: Assistant(e) Infrastructure Gestionnaire Courant Faible

description: Lot 2 : Technicien(ne) en informatique Helpdesk

title: Location de Services Informatiques pour la Direction des Technologies

description: Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne l’adjudication d’un prestataire par lot proposant des services spécialisés dans le domaine informatique et assurant la mise à disposition de personnel (location de services) intervenants dans différents services Informatique de Genève Aéroport.

eligibilityCriteria: Selon conditions administratives de l'appel d'offres


title: Réfection chaussée 1er Août

description: Réfection de la fondation de la chaussée avec assainissement des canalisations. Remplacement des conduites d'eau et du Gaz. Reprise des introductions des immeubles. Terrassement et pose de tubes pour les services de l'électricité et l'éclairage public. Voir conditions particulières KCI

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Steria AG,Steinackerstrasse 47, 8902 Urdorf, Suisse

title: Renouvellement complet du Cityring Luzern; TP4 Equipements d’exercice et de sécurité; FB6 Lot 6a GTC

description: Renouvellement soutenu et adaptation aux normes actuelles, aux prescriptions des équipements d’exercice et de sécurité des Tunnels Reussport, Sonnenberg, Stadttunnel et routes environnantes. Intégration de nouveaux équipements et migration des existants dans le nouveau système de la gestion technique centralisée (GTC). Le lot GTC doit être anticipé aux travaux de renouvellement afin de permettre l'intégration des divers équipements dans la nouvelle GTC. Quantités principales: - 3 Servers GTC redondantes avec capacité Web; Divers - 12 calculateurs de section avec interfaces aux GTC - 12 clients (postes contrôles) - logiciel pour GTC; Divers - interfaces avec les systèmes existants


title: 720.17 Tiefencastel - Mon Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 70mm 1'100 t; AC 8 N 30mm 930 t; Belag fräsen 6'200 m2; AC F 22 100mm 1'560 t


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, achats, Supply Chain et production achats projets de construction

description: Section Kräiligen-Wiedlisbach.

description: Section Suberg-Kräilingen.

description: Section Kallnach-Suberg.

title: Rempl. ancienne ligne Mittelland Kerzers-Rupperswil Planif lot 1-3.

description: Dans le cadre de l'élargissement du réseau de lignes de transport pour l'augmentation de la sécurité d'approvisionnement et de l'exploitation, les chemins de fer fédéral suisses (CFF) ont l'intention de remplacer la ligne transport de 132 kV existante Kerzers-Rupperswil et d'augmenter simultanément la capacité de transmission. La ligne de transport de 132 kV représente une liaison directe entre les deux convertisseurs de fréquence à Kerzers et à Rupperswil. Il s'agit ici d'une ligne de transport importante qui relie le réseau électrique CFF de la Suisse occidentale au réseau électrique CFF de la Suisse oriental. Cette liaison doit assurer une très haute disponibilité à court terme. L'âge élevé de la ligne actuelle (construite entre 1919 et 1927), la garantie de la sécurité d'exploitation ainsi qu'une augmentation de la performance, nécessitent la reconstruction de la ligne. La capacité de transmission actuelle d'une ligne aérienne 132 kV en double-boucle doit être augmentée par MVA 2x62 sur MVA 2x125. Cela demande le remplacement des câbles de la ligne existants. Les portatifs existants ne couvrent plus les exigences statiques plus conséquentes et doivent être remplacés. Lot 1: Section Kräiligen-Wiedlisbach selon SIA 103 et 108 phases 31-33. Lot 2: Section Suberg-Kräiligen (Limpachtal) selon SIA 103 et 108 phases 31-33. Lot 3: Section Kallnach-Suberg selon SIA 103 et 108 phases 31-33.

street: Industriestrasse 1


name: Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden

title: Sprachkurs "Deutsch für Fremdsprachige"

description: Sprachkurse "Deutsch für Fremdsprachige" ca. 10 Kurspakete bestehend aus den Modulen 1 - 6 à jeweils 15 halbe Tage

awardCriteriaDetails:
Kosten: 50
Kursanbieter und Infrastruktur: 20
Kursleitungen: 20
Konzept: 10


title: Beschaffung zweier Rettungswagen mit Kofferaufbau

description: Ersatzbeschaffung von zwei Rettungswagen, 5 To, Fahrgestell Mercedes Sprinter oder Iveco, mit Kofferaufbau nach EN 1789, inkl. Zubehör. Inkl. Inverkehrsetzung und Schulung der Mitarbeiter des Rettungsdienstes SSH.


name: Commune d'Ardon,Place Saint-Jean, 1957 Ardon, Suisse, E-mail:

description: Travaux de GC pour les Aménagements Extérieurs pour le centre scolaire d'Ardon

description: Travaux de jardinage pour les Aménagements Extérieurs du centre scolaire d'Ardon

title: Aménagement de structure d’accueil et agrandissement du centre scolaire de Cordé

description: Construction d'un bâtiment abritant les structures d'accueil, d'une bibliothèque et agrandissement du centre scolaire existant.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Schwellenkorporation Boltigen,à l'attention de Hans Bettler, Weissenbach, 3766 Boltigen, Suisse

title: Hochwasserschutz Reidenbach, Projekt V / 2008 Hauptlos Gerinne

description: Baumeisterarbeiten im Wasserbau, Hauptlos Gerinne Hauptausmasse: Abbrüche Ufermauern / Sohlenpflästerung (z.T. Blöcke zur Wiederverwendung) 750 m3 lose Erdbewegungen 4‘500 m3 lose Beton für Ufermauern, Blockschwellen, Unterfangungen1‘000 m3 Natursteinblöcke (z.T. Verwendung aus Abbruch) 1‘600 t

eligibilityCriteria: 25.03.2011 CHF 100.00 Zahlungen auf das Kto. der Schwellenkorporation Boltigen: IBAN CH8380856000001116948 Bei der Raiffeisenbank Obersimmental, 3770 Zweisimmen: PC 30-7246-1

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 30
Angebotspreis: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 30


name: LUKS Spitalbetriebe AG, Luzerner Kantonsspital, Einkauf Investitionsgüter

description: Evaluation Vollsortiment- Anbieter von Artikel der Warengruppen Kolonialwaren, Weisse Linie, Gemüse Tk und Backwaren Tk und deren Belieferung an die jeweiligen LUKS Standorte.

street: Spitalstrasse


title: Bergstrasse

description: Erneuerung Kanalisation und Werkleitungen, Belagsersatz, behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen Bausumme: 8.5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


description: Gärtnerarbeiten und Belagsarbeiten.

title: Ersatzneubau Rautihalde 15/19

description: Gärtnerarbeiten und Belagsarbeiten.

Stiftung PWG

street: Werdstraße 36, Postfach


name: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N06.32 PEB Wankdorf – Muri Bypass Ost, Dienstleistungsauftrag / Fachmandat Verkehrsplanung / Verkehrsmanagement für die Projektphasen Generelles Projekt und (optional) Ausführungsprojekt.

description: Die Nationalstrassen im Raum Bern werden künftig regelmässig überlastet sein. Zur Behebung dieser verkehrlichen Probleme hat die Abteilung Strassennetze unter Einbezug der kantonalen, regionalen und lokalen Behörden die Projektstudie „N06 Raum Wankdorf“ erarbeitet. Die Studie kommt in ihrer Bestvariante B6 zum Schluss, dass für den Engpass im Abschnitt der Überführung BernExpo bis zum Anschluss Muri ein Teilausbau bis zum Zentrum Paul Klee sowie eine Umfahrung der bestehenden N06 am Ostring die zielführendste Lösung darstellt. Das Projekt ist in die ASTRA-Projektkategorie „Schlüsselprojekte“ eingestuft. Das ausgeschriebene Mandat umfasst die Leistungen der Verkehrsplanung und des Verkehrsmanagements für das Generelle Projekt und (optional) das Ausführungsprojekt.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

street: Neue Bahnhofstrasse 160


title: Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

description: Anbau und Umbau

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Kosten: Keine


name: Stadt Zürich Finanzverwaltung Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement


description: BKP 240 Heizungsanlagen

description: BKP 244 Lüftungsanlagen

description: BKP 25 Sanitäranlagen

title: BAV 46029 Schlachthof Instandsetzung MP2 (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Umbau- und Instandsetzung - BKP 240 Heizungsanlagen - BKP 244 Lüftungsanlagen - BKP 25 Sanitäranlagen


name: Maurice Beaud Fils Constructions S.A.,Route de l'Intyamon102, 1669 Albeuve, Suisse

name: paterr sàrl, à l'attention de KARATI Sacha,chemin de la Fin du Clos 38, 1616 Attalens, Suisse, Téléphone: 0264690172, E-mail:

title: Construction de deux immeubles de logements à Château-d'Oex

description: Réalisation des façades pour 2 bâtiments de logements. Les travaux comprennent : l'enveloppe isolante sans les fenêtres, le bardage en bois, les garde-corps métalliques extérieurs, quelques éléments de raccords métalliques avec la menuiserie extérieure ainsi que des supports métalliques pour la façade.

eligibilityCriteria: Conformément au dossier d'appel d'offres.


description: Die Beschaffung dient zur Erreichung des von der EWBF definierten betriebstüchtigen und gesetzeskonformen intelligenten Messsystems in Bezug auf Lieferung, Konfiguration, Integration, Inbetriebsetzung, Wartung und Betriebssupport. Nicht zur Ausschreibung gehören die Installationsarbeiten des Zählerwechsels. Enthalten ist jedoch die Unterstützung bei der Detailplanung des Rollouts (Empfehlung Vorgehen, Zeitbedarf etc.)

title: Intelligentes Messsystem iMS

Elektrizitätswerk Bergün Filisur

street: Dorfstrasse 38


name: Office des bâtiments - Service achats et contractualisation,selon dossier d'appel d'offre, 1211 Genève 8, Suisse

title: Approvisionnement du Mazout de chauffage pour tous les bâtiments de l' Etat de Genève gérés par l'Office des Bâtiments.

description: Selon dossier d'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Ll´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen und Energie

description: — renouvellement de la technologie de contrôle secondaire des centrales électriques de Vernayaz et Châtelard II, — renouvellement de la technologie de commande hydraulique pour les centrales de Vernayaz et Châtelard.

title: Renouvellement de la technologie secondaire et contrôle hydraulique des centrales électriques de Châtelard et Vernayaz

street: Hilfikerstrasse 3

Hydro Exploitation SA

street: Rue de l'Industrie 10


Division CIS (OZA)

street: Freiburgstrasse 130


title: KLW Gesamtinstandsetzung, Ausbau Dachgeschoss

documentType: cancellationDetails

description: Mobile Laborausstattung für die kantonal dankmalgeschützte Kantonsschule Im Lee.


name: Axpo AG, à l'attention de Horst Winter,Kernkraftwerk Beznau, 5312 Döttingen, Suisse, Téléphone: +41 56 266 7654, Fax: +41 56 200 4025, E-mail:

title: Ersatz der thermischen Barrieren der Reaktorhauptpumpen

description: Die thermischen Barrieren der Reaktorhauptpumpen sollen ersetzt werden. Bei den Reaktorhauptpumpen handelt es sich um einstufige Zentrifugalpumpen des Herstellers Westinghouse vom Typ V10072A1. Benötigt werden 4 neue thermische Barrieren von denen drei in die vorhandenen Pumpen eingebaut werden und eine als Reserveeinheit eingelagert wird. Die neuen thermischen Barrieren müssen in die vorhandenen Pumpen eingebaut werden. Die vorhandenen Abmessungen und die Betriebsbedingungen der eingesetzten thermischen Barrieren sind gegeben und müssen eingehalten werden. Zudem müssen die heute geltenden Vorschriften und Richtlinien des ENSI erfüllt werden. Ausgeschrieben wird die Planung, Herstellung, Lieferung und Unterstützung bei der Montage von 4 thermischen Barrieren.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Thuillard J.-P, bureau d'ingénieurs,Ch. des Deleyres 9, 2072 St.-Blaise, Suisse, Téléphone: 032 724.64.78, Fax: 032 721.26.52, E-mail:

title: Rte de liaison rue du Vignoble / ch. des Martinettes

description: Construction d'une nouvelle route de liaison comprenant la réalisation de la chaussée, de canalisations - conduites et de petits ouvrages en béton

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Ortbetonbau, Maurerarbeiten, Abbrucharbeiten, Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk, Arbeitsgerüste

eligibilityCriteria: Komplett ausgefülltes Angebot in Papierform. Eingabe mit A-Poststempel.

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Referenzen: 25
Schlüsselpersonen: 15
Ausbildung Lernende: 10


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Ecole Pâquis (1475TI) ferblanterie - étanchéité

description: travaux de ferblanterie - étanchéité estimation : CHF 2'235'680.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Teilerneuerung Wasserkraftwerk Aarberg

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Tösstalstrasse, Seenerstrasse bis Landvogt-Waser-Strasse; Strassen- und Knotensanierung (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Die Tösstalstrasse ist im Abschnitt Seenerstrasse (Ende des im Jahr 2010/2011 sanierten Bereichs) bis über den Knoten Heinrich-Bosshard- / Landvogt-Waser-Strasse zu sanieren. Stadtwerk E realisiert kleinere Anpassungen und Trasse-Ergänzungen.


name: Martin Ingénieurs Civils Sàrl, à l'attention de Daniel Martin,Grand-Rue 72, 1660 Château-d'Oex, Suisse, Téléphone: 026 924 68 33, E-mail:

title: Réfection de chemins communaux 416B-416C

description: Rénovation complète de deux secteurs de route de montagne de longueur 985 m' et 623 m', avec assainissement.

eligibilityCriteria: mentionnées dans le dossier de participation


title: Scalettastrasse, Ringstrasse - Adlerweg

description: Belagsersatz, Werkleitungen Gas, Wasser, EW und Kanalisation

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Kocani Wastewater Treatment Project: Rehabilitation of the Sewer Network in Orizari and Kocani

description: The Scope of the project is the construction of 2.2 km sewer pipes (DN 315- - DN 615) including a crossing of railroad tracks by means of horizontal drilling and the construction of 0.44 km stormwater (DN 800 – DN 1’000). The project budget is 28’000’000 MKD (~500’000 CHF). The detailed requirements for the Project are described in the Tender Documents.

eligibilityCriteria: This invitation for Tenders is open to firms from any country.

procurementMethodDetails: Open procedure


title: Biel, Erweiterung der Serviceanlage (SA) Fugenlose Bodenbeläge

description: Simap 07.04.2017

eligibilityCriteria: siehe Dokument Teil 1 "Verfahrensbestimmungen"


title: Generalplaner-Leistungen in Bezug auf die Erarbeitung der Vorstudie für das TP1 «Tiefbahnhof Basel SBB».

description: À Bâle se croisent les trains du trafic marchandises, du trafic grandes lignes et du trafic régional en provenance de Suisse, de France et d’Allemagne. Le nœud ferroviaire de Bâle est donc fortement sollicité. Fin juin 2021, la Confédération, les cantons et les partenaires ferroviaires ont décidé de ce que devaient être les grandes orientations de l’aménagement à long terme du nœud de Bâle au-delà de 2035: une gare souterraine dans la gare de Bâle CFF et le maillon central («Herzstück»). La Confédération a confié aux CFF le soin d’examiner cet aménagement progressif sur le long terme dans le cadre d’une étude préliminaire. Cette étude préliminaire «Extension des capacités du nœud de Bâle» peut s'articuler en cinq sous-projets (SP). Le présent appel d’offres a pour objet l’acquisition de prestations de planificateur général relatives à l’élaboration de l’étude préliminaire pour le SP1 «Gare souterraine de Bâle CFF».

eligibilityCriteria: selon les documents d'appel d'offres


description: — la Base logistique de l'armée (BLA) est responsable de la livraison de vin de cuisine pour l'armée suisse; — pour pouvoir accomplir cette tâche, la BLA doit être en mesure de garantir l'approvisionnement des destinataires avec vin de cuisine.

description: Vin de cuisine.

title: Vin de cuisine

Armasuisse Achat et Coopérations CC WTO

street: Guisanplatz 1

Weinkellereien Aarau

street: Rohrerstrasse 64


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 222/224 Spengler- und Flachdacharbeiten

description: Sengler- Blitzschutz- und Flachdacharbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine


name: Commune de Lausanne, direction des services industriels, service de l'électricité

awardCriteriaDetails:
Prix:
Plus-value et innovations des conditions techniques:
Coûts d'exploitation:
Service après-vente (maintenance, proximité, rapidité):
Viabilité du produit, durée de vie:
Références pour ce type de marchés, liste détaillée:
Développement durable:
Durée de la garantie:
Délai de livraison:

street: case postale 7416

ABB Sécheron SA

street: Rue des Sablières 4-6


description: Die LUPK sucht einen Anbieter der die gesamte IT Infrastruktur inkl. Clients in eine moderne, zukunftsorientierte Gesamtlösung transformiert und diese auch sicher und stabil betreiben kann.

title: IT Infrastruktur Sourcing

procurementMethod: selective

Luzerner Pensionskasse (LUPK)

street: Zentralstraße 7

UMB AG

street: Hinterbergstraße 19


description: Die Kugelschieber haben das technische Lebensende erreicht und sollen ersetzt werde.

description: Die Einlaufdüsen weisen technische Unzulänglichkeiten auf und sollen ersetzt werden.

title: Kraftwerke Frisal – Ersatz Kugelschieber und Einlaufdüsen

description: Die vorliegende Ausschreibung betrifft den Ersatz der beiden Kugelschieber und der vier Einlaufdüsen in der Zentrale Mutteins.

Axpo Power AG

street: Parkstraße 23


name: Municipalité de Vétroz, à l'attention de Nicolas Berner,Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz, Suisse, Téléphone: 0273453776, Fax: 0273453771, E-mail:

title: Rue des Moulins et UAPE Vétroz Serrurerie

description: Fourniture et pose de garde-corps et ponceaux métalliques.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Fachressourcen ICT Produktion

description: Von den Teams der Abteilung IT Operations (ITO) werden immer wieder für kurzfristige oder auch umfassendere Einsatze externe Speziallisten zugezogen. Dies kann zur Sicherstellung des Betriebs nötig sein, wenn interne Speziallisten ausfallen oder IT BS verlassen. Bis ein adäquater interner Ersatz gefunden und eingearbeitet werden kann, ist ITO teils auf die rasche Verfügbarkeit von Externen angewiesen, um diese Situationen ohne Unterbrüche der Produktion zu meistern. Zudem werden für diverse Infrastrukturprojekte teils Speziallisten mit spezifischem Wissen und Erfahrungen zugezogen. Diese werden projektbezogen für die Dauer des Vorhabens verpflichtet.

eligibilityCriteria: 1. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt 2. Detaillierter Betreibungsregisterauszug 3. Akzeptanz der Vertragsentwürfe 4. Sprachanforderung 5. Geheimhaltungserklärung

awardCriteriaDetails:
Kosten: 45
Anbieterfirma: 10
Personen: 45


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN

title: SKP 281.1 Parkdeckbeschichtung.

description: Parkdeckbeschichtung. Erstellen von Parkdeckbeschichtungen. Inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

street: Industriestrasse 23


title: BAV 60430 Amtshaus Helvetiaplatz

description: Instandsetzung

eligibilityCriteria: Am Mittwoch, 27. April 2016 um 14.00 Uhr findet eine Begehung vor Ort statt. Treffpunkt: Molkenstrasse 5/9, 8004 Zürich, bei der Tiefgarageneinfahrt Es ist keine Anmeldung erforderlich. Für Anbieter, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden die abgegebenen Informationen bei Angebotseingabe als bekannt vorausgesetzt.


title: Ausschreibung UVG, UVGZ und KTG


description: Fassadengerüste

description: Außentüren aus Metall

description: Lieferung Leuchten und Lampen

description: Innere Verglasungen aus Metall

title: Sanierung und Erweiterung der Sporthalle Tellenfeld

description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen

Stadt Amriswil

street: Arbonerstraße 2


name: PBM Planungs- und Baumanagement AG, Glatttalstrasse 106, 8052 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BKP 233.1 Leuchtenlieferung

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Révision Vannes Sphériques - Usine Vernayaz

description: Après environ 25 ans d'exploitation, les 3 groupes vont subir une grande révisions. Durant cette période, nous saisissons l'opportunité de faire une révision complète des vannes sphériques.

D2FC Energy Valves

street: ZAI de la Plaine du Buc

countryName: FR


name: Service de la planification directrice cantonale et régionale projet d'agglomération

awardCriteriaDetails:
avoir déjà accueilli une fonction de ce type dans le bureau:
gestion d'un staff administratif facilitant la gestion d'un tel accueil:
qualité économique de l’offre:

street: 5 rue David Dufour - CP 224

Dl-A, Designlab-Architecture SA

street: 7 rue du Tunnel


name: Aeby Perneger & Associés SA, à l'attention de Alan Castoldi,Chemin Renou 2, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: 022 809 66 66, Fax: 022 809 66 67, E-mail:

title: Métamorphose - Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Pièce urbaine D, Construction d'un nouvel EMS - ASCENSEUR

description: Travaux d'installation d'ascenseurs de personne et de service dans le cadre de la réalisation du futur EMS des Plaines du Loup pour le compte des Fondations de l'Orme et Bois-Gentil. Construction doit attendre une performance équivalente au standard Minergie P-ECO Etendue du marché: - Surface de plancher (SP) 9'749 m² - Surface nette (SN) 8'595 m² - Surface référence énergétique (SRE) 8'430 m² - Volume bâti (VB) 32'388 m³ - Nombre de chambres avec SdB/lits, 120 - 4 Ascenseurs de personne et 3 ascenseurs de service

eligibilityCriteria: Français


title: Genève, Pont Rouge, lot B1.

description: Le projet Pont Rouge lot B1 consiste à réaliser la 1er étape (lot B1) du projet immobilier Pont-Rouge, qui se compose d'un sous -sol commun de 3 niveaux et de 2 bâtiments distincts hors sol : le bâtiment B1 Est et le bâtiment B1 Ouest. Le projet comprend les parkings et locaux techniques au sous-sol, des surfaces commerciales au rez de chaussée et des surfaces administratives dans les étages. Les locaux administratifs sont livrés semi finis, les aménagements intérieurs seront réalisés par les locataires.

procurementMethodDetails: RESTRICTED

Immobilier développement Ouest

street: Place de la Gare 1, CP 345


name: SIRIUS SERVICES Sàrl,Rue Charles-Giron8, 1203 Genève, Suisse

name: Département des finances Office des bâtiments,Boulevard de Saint-Georges 16, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 0225466200, E-mail:

title: Plan Lumière - ECG Henri-Dunant - CFC 287 - Nettoyages

description: L’ECG Henry Dunant n’a pas subi de rénovation majeure ‐ depuis sa construction. Celle‐ci dispose d’installations d’éclairages vétustes et vieilles de plus de 30 ans. Le type de source majoritairement représenté n’est pas adapté (T8‐36W). Les systèmes actuellement en place ne respectent pas les normes et sont peux efficients. Suite à une étude approfondie, des travaux de dépollution doivent être effectués et en vue de tous les travaux à effectuer, tous les faux-plafonds sont à démolir et reconstruire. Traitant d’une école, les travaux ne peuvent être exécutés que dans les 2 mois de vacances scolaires (juillet-août), étant réalisés sur de grandes surfaces, auront lieu en quatre étapes, été 2018, été 2019, été 2020 et été 2021.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kull Elektro AG,Industriestrasse6, 8903 Birmensdorf, Suisse

title: N04/32 080208 EP Mositunnel, BSA, E71 Elektroinstallationen

description: Das Baulos „E71 Elektroinstallationen“ ist verantwortlich für den Kabeleinzug und die Erschliessung der Kabelwege zum EP Mosi. Das beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Leistungen: •Lieferung und Montage der Kabeltragsysteme im Sicherheitsstollen SiSto und Fahrraum •Lieferung und Montage von Schutzkonstruktionen im SiSto (Geländer und Bodengitter) •Lieferung, Verlegung und Anschluss aller notwendigen Kabel ausserhalb technischer Lokale inkl. Prüfnachweise (SiNa, Zertifikate, etc.) •Lieferung und Montage der Erdungsanlage und LWL-Anlage •Beschaffung und Lieferung aller Leerschränke (2000x800x800mm) in technischen Lokalen •Demontage und Entsorgung bestehender Feldinstallationen im Fahrraum •Beschriftung und Dokumentation zum eigenem Lieferumfang

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsanalyse;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 10
- Bauprogramm und Bauablauf;: 10
ZK3: ORGANISATION UND QM-KONZEPT: 20
unterteilt in::
- Projektspezifisches Organigramm: 10
enthaltend vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl,:
Grösse, Zusammensetzung Equipen;:
- QM-Konzept: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewer-tung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND:
AUSFÜHRUNGEN;: 40
unterteilt in::
- Auftragsanalyse;: 20
- Eingesetzte Komponenten;: 10
- Bauprogramm und Bauablauf;: 10
ZK3: ORGANISATION UND QM-KONZEPT: 20
unterteilt in::
- Projektspezifisches Organigramm: 10
enthaltend vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl,:
Grösse, Zusammensetzung Equipen;:
- QM-Konzept: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewer-tung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: FEI Europe B.V., Eindhoven, Zweigniederlassung Zürich

name: Abteilung „Zentrum für Elektronenmikroskopie“

title: In-situ chemical transmission electroin microscope.

description: Ein detailliertes Pflichtenheft kann bei der Projektleitung angefordert werden gemäß Art. 3.13. Kurzbeschrieb: Hochauflösendes Transmissionselektronenmikroskop mit Flüssigkeits- und Gaszellen Probenhalter, die zur in-situ Untersuchung von (elektro-)chemischen Reaktionen geeignet sind. Das Mikroskop ist bei variabler Hochspannung in einem Bereich von mindestens 80 kV bis 300 kV einsetzbar. Zur Anlage gehören ein hochauflösender Rastertransmissionsmodus, ein hochempfindlicher energiedispersiver Röntgenspektrometer (EDX), ein Biprisma für Elektronenholographie und eine Digitalkamera.

street: Ueberlandstraße 129

street: Fabrikstraße 50


name: Vigier Rail AG,Industriezone2, 3225 Müntschemier, Suisse

title: Betonschwellen

description: Simap

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Gesamte Wirtschaftlichkeit: 40
Lösungskonzept: 35
Diverses: 15
Referenzen / Schlüsselpersonen: 10


name: Service technique,Rue St-Germain 1 - Case Postale 96, 1030 Bussigny, Suisse, E-mail:

title: 20-20 Bussigny Pavillon scolaire provisoire

description: L'appel d'offres est une mise en concurrence d’un contrat forfaitaire pour la réalisation complète du bâtiment scolaire provisoire sur le site de la Vuette à Bussigny selon le descriptif général de la construction et autres annexes techniques fournies au dossier.


name: Einwohnergemeinde Frick Gemeindehausplatz 1

title: Ausbau Ackerstrasse / Erschliessung Speialzone FiBL, 5070 Frick

description: Leitung öffentliche Beleuchtung 600 m Kanalisation 625 m Kontrollschächte (Fertigschächte) 13 Stk Umbau Ortsbetonschacht 1 Stk Belagsaufbruch 2‘800 m2 Randabschlüsse neu 1‘700 m Belagseinbau 1300 to Fundationsschicht 1‘500 m3 Schlammsammler neu 19 Stk

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Terminoptimiertes Bauprogramm: 20
Schlüsselpersonen: 10
Umwelt: 10


title: 24h Überwachung Funk / Datennetz


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

description: Schutzbeschichtungen auf Sichtbeton. Außen ca. 3„100 m² Imprägnierung Sichtbeton sowie ca. 3“600 m² Graffitischutzbehandlung. Innen ca. 3„300 m² lasieren Sichtbetonwände sowie ca. 3“000 m² lasieren Sichtbetonstützen.

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) SKP 227 Äußere Beschichtung (eBKP E 2.1_SAP E 2).

street: Werkhofstrasse 65


description: Projet de construction d'un centre sportif et culturel (bâtiment D), incluant notamment un fitness, une piscine couverte de 25 m, une salle communale de 450 places, des nouveaux locaux pour les activités culturelles des sociétés communales.

title: Marché 21 — façade en bardage métallique.

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9


title: Altes Schulhaus Niederwangen, Gesamtsanierung

description: BKP 214: inkl. Innenverkleidungen und Böden BKP 23 : inkl. Lampen und Leuchten Das 1892 erbaute Landschulhaus ist eines der wenigen noch unversehrten Schutzobjekte im alten Dorfkern von Niederwangen. Das Gebäude weist sowohl aussen als im Inneren einen hohen Anteil an originaler Bausubstanz auf. Die Sanierung erfordert von den Unternehmern einen äusserst sorgfältigen Umgang mit dem Bestand.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitsnehmenden. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Auftragsbezogene Referenzen: 20
Kapazität/Termine (Nachweis gem. beiliegendem Terminprogramm): 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert). Das:
preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen:
(lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Angebotspreis: 60
Auftragsbezogene Referenzen: 20
Kapazität/Termine (Nachweis gem. beiliegendem Terminprogramm): 20
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert). Das:
preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen:
(lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:


name: Amt für Betriebswirtschaft und Aufsicht Abteilung Informatik

title: Beschaffung Senior Expert Projektleiter für das Projekt „SAKA“.

description: Das Amt für Betriebswirtschaft und Aufsicht (ABA) der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) beabsichtigt für das Projekt der Softwareablösung Konkursämter (SAKA) einen externen Spezialisten als Senior Expert Projektleiter einzusetzen. Das zu beschaffende Expertenwissen soll eine sichere und effiziente Gestaltung und Umsetzung dieses anspruchsvollen Projektes SAKA garantieren. Die heute im Einsatz stehende Applikation soll abgelöst und die in einem öffentlichen Beschaffungsverfahren neu zu beschaffende Konkursamtsoftware (Branchensoftware) implementiert und im Betrieb eingeführt werden. Das ABA sucht einen professionellen Anbieter für die Erbringung von definierten ICT-Dienstleistungen eines „Senior Expert Projektleiters“, für einen Grundauftrag von voraussichtlich 165 Personentage im Zeitraum vom 16.5.2016 bis 31.12.2017 mit Verlängerungsoptionen von zweimal 100 Tagen in den Zeiträumen der Jahre 2018 resp. 2019.

street: Kramgaße 20

Mike Hubmann GmbH

street: Neuhausweg 7a


name: Politische Gemeinde Hinwil, vertreten durch die Liegenschaftenabteilung

title: Entwicklung Neubau Sporthalle und Sportanlage Hüssenbüel, Hinwil - Projektwettbewerb im selektiven Verfahren


description: Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Elektro Verteiltrassen der neuen Spitalgebäude 07A-07B-OKS. Die Verteiltrassen stellen die horizontalen und vertikalen Haupterschliessungen der geplanten Objekte sicher. Die Elektroinstallationen sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in insgesamt drei Hauptbauphasen: Hauptbauphase1 Haus 07A samt Tiefgarage, Hauptbauphase 2 OKS samt Schutzraum und Hauptbauphase 3 Haus 07B samt geschütztem Spital.

title: Kantonsspital St. Gallen KSSG – Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS

street: Rorschacher Strasse 95


name: rebord constructions métalliques,carolins 2, 1950 sion, Suisse

name: Bonnard Woeffray architectes FAS SIA, à l'attention de André Naudin,Arnaud Zehnder, 1870 Monthey, Suisse, Téléphone: 024 472 29 70, Fax: 024 472 29 71, E-mail:

title: Caad_centre d’accueil pour adultes en difficulté construction d'un nouveau centre_saxon

description: les marchés concernent une soumission comprenant les cfc suivants: 221.4 fenêtres et portes extérieures et intérieures en "alu"

eligibilityCriteria: Cet appel d'offres s'adresse aux soumissionnaires respectant les conditions du dossier d'appel d'offres et ses annexes sous peine de voir son offre non recevable.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marc Balsiger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: PB21-011 Einbau Volksschule Baumgarten, BKP 233 Leuchten und Lampen

description: Leuchten und Lampen - Neue Leuchten und Lampen für Volksschule

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen. Merkblätter ecoBKP

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Referenzen Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzobjekte oder Referenzaufträge der letzten 5 Jahre mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben.:: 30


title: Ersatzbeschaffung OP-Mikroskop HNO


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Division Personenverkehr

title: 3G-Repeater système intégrée pour RV-Dosto ZVV


name: Service des achats et approvisionnements

title: Prestations de sécurité.

description: Agents de sécurité sur nos sites et rondes nocturnes.

street: Route de Morgins


name: Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)

description: BKP 250 Sanitäranlagen

description: BKP 230 Elektroanlagen

title: BAV 80764 / 80790 / 80791 / 80792 / 80793 / 80795 / 80799 Neubau Züri-Modular (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Neubau BKP 230 Elektroanlagen BKP 250 Sanitäranlagen


description: Lüftungsanlagen 244.

title: Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz, Luzern.

description: Lüftungsanlagen 244.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


name: Roger Barbey génie civil S.A.,Place de la Croix-Blanche19, 1066 Epalinges, Suisse

name: Service Achats, à l'attention de Stéphane Deillon,Rue de Lausanne 53, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41 (0)21 802 91 11, Fax: +41 (0)21 802 92 55, E-mail:

title: Chauffage à distance de Puidoux. Travaux de génie civil

description: Le marché consiste aux travaux de génie civil prévus pour le projet de chauffage à distance de la commune de Puidoux. Les travaux de génie civil représentent la création de fouille pour la pose ultérieure de conduite de chauffage à distance.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Saumackerstrasse

description: Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten: ca. 8.5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Equipement réseau ENTERASYS


name: Gemeinde Niederglatt / Gemeinde Niederhasli

title: Quartierplan Gwyd, Seeblerstrasse 2. Bauetappe

description: Neubau Seeblerstrasse Länge ca. 610 m, inkl. einseitigem Gehweg Heiselweg ca. 100 m Kanalisation NW 300 / 400, 830 m Wasserleitung NW 150 / 250, 1100 m EKZ-Leitungstrasse 830 m Swisscom-Leitungstrasse 800 m

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


currency: EUR

name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Zofingue

awardCriteriaDetails:
Prix:
Plausibilité des horaires proposés (tableau des honoraires):
Organisation, répartis comme suit:
Organisation du projet:
Planification des ressources:
Expérience de l’équipe de projet en matière de travaux sans interruption du trafic:
Évaluation du prix:
L’offre la moins chère se voit attribuer le nombre maximum de 5 points. Les offres dont le prix dépasse de 100 % ou plus celui de cette offre ne se voient attribuer aucun point. Entre ces deux cas:
L’évaluation est linéaire.:
Évaluation de la plausibilité des horaires proposés:
Moyenne des heures de toutes les offres valables * 1,3 et plus = 5 points:
Moyenne des heures de toutes les offres valables * 0,6 et moins = 0 point:
Évaluation des autres critères d’adjudication:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune indication:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet / lacunaires:
3 = suffisant; correspond aux exigences minimales:
4 = satisfaisant; dépasse les exigences minimales:
5 = très satisfaisant; excellente qualité, haut niveau d’innovation:
Dans la mesure où un critère principal se compose de plusieurs sous-critères, le nombre de points total est calculé sur la base de la pondération moyenne de chaque sous-critère, de sorte que la note:
D’un critère principal peut comporter des décimales qui seront arrondies à un chiffre après la virgule:

street: Brühlstrasse 3

is Industrial Services AG

street: Röschibachstrasse 22


title: Erweiterung Schulanlage und Mehrzweckturnhalle Zentrum, Wetzikon

description: Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetreibnahme von zwei kombinierten Personen- und Materialaufzügen (2, bzw. 3 Haltestellen) für eine Mehrzweckturnhalle und eine Tiefgarage.


description: BKP 221.62 Aussentore aus Metall Liefern und montieren von Aussentoren aus Metall mit Anforderungen an Einbruchwiderstand RC2-4. Inkl. Abdichtungen, Dämmungen und Verbreiterungen sowie den elektrischen komponenten.

description: BKP 221.61 Aussentüren aus Metall Liefern und montieren von Aussentüren aus Metall mit Anforderungen an Einbruchwiderstand RC2-4. Liefern und Montieren von Eingangsfronten mehrfeldrig. Inkl. Abdichtungen, Dämmungen und Verbreiterungen.

description: Liefern und montieren von Aluminium Fenstern festverglast in Oblichtern bei Ausbildungshallen sowie in 2.OG Korridor. Inkl. Abdichtungen, Dämmungen und Verbreiterungen.

description: Liefern und montieren von Holz/Metall Fenstern festverglast in Schulungsräumen sowie in Cafeteria. Inkl. Abdichtungen, Dämmungen und Verbreiterungen.

title: Thun - Weiterentwicklung Waffenplatz 1. Etappe, Submissionspaket 02 (Beschaffung Nr. 01-04/16, BKP 221)

description: Das Projekt besteht aus drei Gebäudevolumen, welche durch ein Vordach miteinander verbunden sind und so ein städtebauliches Ganzes bilden. Nach Süden hin bestehen die Gebäude aus 8 bzw. 12 Meter hohen Hallen. Diese orientieren sich durch grossflächige Öffnungen Richtung Grosse Allmend und sind für die Ausbildung der Truppen sowie für den Schutz von Fahrzeugen und technischen Ausbildungsinstallationen gedacht. Nördlich sind den Hallen zweigeschossige Ausbildungs- und Theoriesäle mit dazugehörenden Nebenräumen angefügt, welche über eine Lochfassade mit diffusem Tageslicht belichtet werden. Durch eine Gliederung und Schuppung der Fassade wird die Länge der Fassade gebrochen und unterteilt. Die Gebäude werden in kostengünstiger Holz-(System-)Bauweise erstellt und bieten einen hohen Grad an Flexibilität und Präfabrikation.

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1

CREATOR AG

street: Glütschbachstrasse 41

Peter Soltermann AG

street: Militärstrasse 6

Charles Sauter AG

street: Werkstrasse 27

GERBER & STETTLER AG

street: Ried


name: KFS Service de canalisation SA,ZI La Palaz B3, 1530 Payerne, Suisse

name: Ville de Genève - Département de l'aménagement et des constructions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable des soumissions,4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Minoteries Carouge (1556TI) curage, fraisage, chemisage canalisations


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

description: Le Foyer — centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées — construction du bâtiment principal.

title: Association Le Foyer_Soum no 34_CFC 421 jardinage

street: Avenue Benjamin-Constant 1

J.F. Charmoy SA

street: Route de Savigny 120


name: Schulgemeinde Wattwil-Krinau, Grüenaustrasse 7, 9630 Wattwil, Suisse, Téléphone: 071 988 30 11, E-mail:

title: Beleuchtung

description: gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäss Leistungsverzeichnis.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Erstellung von Lärmschutzwänden in Wollerau

description: Construction de parois antibruit le long des voies CFF Commune de Wollerau, km de voie 28,200 – 29,210, parois antibruit 1, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3: Longueur totale 934 m‘ - 558 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en béton/ GFK (paroi 3.1) - 324 m‘ béton/verre, hauteur de la paroi 3,00 depuis niveau supérieur du sol - 52 m‘ aluminium, hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du sol La paroi antibruit suivante ne fait l’objet d’un appel d’offres qu’à titre d’option (sous réserve d’autorisation de l’OFT dans les temps): Commune de Freienbach, km de voie 29,210 – 29,234, parois antibruit 1/2.1: Longueur totale 54 m‘ - 54 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 2,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en acier La paroi antibruit suivante ne fait l’objet d’un appel d’offres qu’à titre d’option (sous réserve d’autorisation de la commune de Wollerau): Paroi antibruit financée par la commune de Wollerau, km de voie 28,884 – 28,991: Longueur totale 107 m‘ - 107 m‘ type standard «béton», hauteur de la paroi 1,00 m depuis niveau supérieur du rail, piliers en GFK (contrat d’entreprise séparé avec la commune de Wollerau)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
1. Wirtschaftlichkeit:
Die offerierten Regieansätze resp. Summen fliessen in dieser vorliegenden Submission nicht in den:
Angebotsvergleich ein. Lediglich die ordentlichen Angebotssummen inkl. Rabatt, inkl. Skonto werden:
einander gegenübergestellt.:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden:
Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Vorgeschlagener Bauablauf (Mindestwert 3.0 ; Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Logistikkonzept: Angemessene Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
(Gewicht 20%).:
- Ein Sicherheitschef pro Gruppe (Gewicht 20%).:
- Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
- Bezeichnung eines Sicherheitschefs pro Gruppe:
- Beschreibung des Einsatzes der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
2. Gewähr für Einhaltung Termine (Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes (Gewicht 20%).:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe (Gewicht 20%).:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes:
- Vorgesehene Arbeitsleistung: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe/n:
- Vorgesehener Bauablauf:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Duchschnittes der:
Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt)-Kriterium zu einer Benotung mit:
Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten:
erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
1. Wirtschaftlichkeit:
Die offerierten Regieansätze resp. Summen fliessen in dieser vorliegenden Submission nicht in den:
Angebotsvergleich ein. Lediglich die ordentlichen Angebotssummen inkl. Rabatt, inkl. Skonto werden:
einander gegenübergestellt.:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden:
Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Vorgeschlagener Bauablauf (Mindestwert 3.0 ; Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Logistikkonzept: Angemessene Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
(Gewicht 20%).:
- Ein Sicherheitschef pro Gruppe (Gewicht 20%).:
- Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Logistikkonzept mit angemessener Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Abhängigkeiten:
- Bezeichnung eines Sicherheitschefs pro Gruppe:
- Beschreibung des Einsatzes der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
2. Gewähr für Einhaltung Termine (Gewicht 50%).:
Subkriterien::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes (Gewicht 20%).:
- Vorgesehene Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe (Gewicht 20%).:
- Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine (Gewicht 10%).:
Nachweise::
- Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes:
- Vorgesehene Arbeitsleistung: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe/n:
- Vorgesehener Bauablauf:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Duchschnittes der:
Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt)-Kriterium zu einer Benotung mit:
Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten:
erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Wirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Sanierung Etzelkofenstrasse

description: Sanierung beziehungsweise Erneuerung der Strasse durch Ersatz des Strassenkoffers sowie der Strassenentwässerung. L= ca. 360m. Neubau Trottoir bei Knoten Dorfstrasse und Bahnübergang RBS bis Knoten Buchhofsstrasse. L= ca. 75m. Teilweiser Ersatz der bestehenden Wasserleitung. L= ca. 50m.

eligibilityCriteria: 15.07.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, unter Berücksichtigung der in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführten Vergabekriterien.:
Kriterium: Preis: 80
Bauprogramm: 20
Jedes Kriterium wird mit 0-5 Punkten bewertet:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung:
Kriterium Preis:
Gemäss Berechungsformel, Das Angebot mit dem niedrigsten Angebot erhält die Note 5:
Formel Preis Note = 5 - 8 x (Ao - Ai) / Ao:
Ao = Angebotspreis, Ai = Niedrigstes Angebot:
Kriterium Bauprogramm:
Die Unternehmung hat mit dem Angebot ein Grobbauprogramm abzugeben.:
Insbesondere sind dabei die Bauphasen zu berücksichtigen. Die angegebenen Termine gelten als verbindlich. Die Bauherrschaft behält sich vor, entsprechende Klauseln in den Werkvertrag einzubinden und bei Nichteinhaltung der Termine Konventionalstrafen zu vergeben.:
Gemäss Berechnungsformel, das Bauprogramm mit der kürzesten Bauzeit erhält die Note 5:
Mindestnote = 1:
Formel Bauprogramm Note = 5 - 8 x (Bo - Bi) / Bo:
Bo = Anzahl Wochen, Bi = Niedrigste Wochenzahl:
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, unter Berücksichtigung der in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgeführten Vergabekriterien.:
Kriterium: Preis: 80
Bauprogramm: 20
Jedes Kriterium wird mit 0-5 Punkten bewertet:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung:
Kriterium Preis:
Gemäss Berechungsformel, Das Angebot mit dem niedrigsten Angebot erhält die Note 5:
Formel Preis Note = 5 - 8 x (Ao - Ai) / Ao:
Ao = Angebotspreis, Ai = Niedrigstes Angebot:
Kriterium Bauprogramm:
Die Unternehmung hat mit dem Angebot ein Grobbauprogramm abzugeben.:
Insbesondere sind dabei die Bauphasen zu berücksichtigen. Die angegebenen Termine gelten als verbindlich. Die Bauherrschaft behält sich vor, entsprechende Klauseln in den Werkvertrag einzubinden und bei Nichteinhaltung der Termine Konventionalstrafen zu vergeben.:
Gemäss Berechnungsformel, das Bauprogramm mit der kürzesten Bauzeit erhält die Note 5:
Mindestnote = 1:
Formel Bauprogramm Note = 5 - 8 x (Bo - Bi) / Bo:
Bo = Anzahl Wochen, Bi = Niedrigste Wochenzahl:


title: P 1502 Strassenbauarbeiten 9104 Waldstatt

description: Kantonsstrasse Nr. 7, Waldstatt - Schönengrund Hirschenkreuzung - Kirche, Waldstatt Belagssanierung mit Gestaltung, km 0.940 - km 1.354

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Gare des Eaux-Vives — Lot BC — M184TI — ingénieur sanitaire

awardCriteriaDetails:
Qualité économique:
Références:
Organisation:
Compréhension:

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983

Schumacher Ing. SA

street: rue de Chantepoulet 13


title: Kanalisation Neugass Berneck

description: Ersatz Kanalisation 1. Abbruch Asphaltbeläge ca. 2'000 m3 2. Aushub ca. 5'500 m3 3. Spriessung ca. 5'000 m2 4. Betonrohre DN 600/1000 mm ca. 600 m' 5. Schächte ca. 22 St. 6. Beton ca. 1'000 m3 7. Asphaltbeläge ca. 410 t Grabarbeiten / Werkleitungsbau 1. Abbruch Asphaltbeläge ca. 1'000 m3 2. Aushub 1'300 m3 3. Kiesmaterial ca. 1'200 m3 4. Kunststoffrohre ca. 430 m' 5. Asphaltbeläge ca. 250 t


name: Aare Energie AG p.A. W. Thommen AG, Architekten & Planer

description: Lieferung und Montage USM Möblierung

title: Neubau Betriebsgebäude a.en

description: Lieferung und Montage USM Möblierung

street: Ziegelackerstrasse 5


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion

description: Die SBB benötigt regelmässig möglichst dauerhafte, robuste und unterhaltsarme Perronkanten. In der Regel sind diese für eine Nutzungsdauer von 80 Jahren auszulegen. Aufgrund der Vorgaben im Behindertengesetz müssen in den nächsten Jahren viele Perronkanten gebaut, erhöht oder erneuert werden. Aus diesem Grund richtet die SBB ein Prüfungssystem zur Qualifizierung als Lieferant von Perronkanten ein. Anbieter, welche die SBB beliefern wollen, müssen sich und ihre Produkte nach einem vorgeschriebenen Prozess qualifizieren lassen. Die Qualifizierung umfasst neben einer Herstellerqualifizierung auch eine Produktqualifizierung, mit der die Qualitätsanforderungen an das Produkt überprüft und bewertet werden. Die Qualifizierung ist 5 Jahre gültig. Zugelassene Lieferanten für Perronkanten werden in ein Verzeichnis aufgenommen. Dieses Verzeichnis ist jeweils für 1 Jahr gültig und wird jährlich aufgrund der neuen und der nach fünf Jahren wiederholten Qualifizierungen veröffentlicht.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Produktqualifizierung - Technische Spezifikation (AQV):
Im Rahmen der Produktqualifizierung wird gestützt auf die Angaben in der eingeforderten Herstellererklärung geprüft, ob die qualitativen Anforderungen an das Produkt gemäss Qualifizierungsstufe 1 und 2 ausreichend erfüllt werden. Das Qualifizierungsverfahren wird im Dokument A2, Qualifizierungsstufen, beschrieben.:
Für den späteren Zuschlagsentscheid in einer allfälligen Ausschreibung werden ausschliesslich diejenigen Angebote berücksichtigt, die mindestens eine Produktqualifizierung auf Stufe 2 erreichen. Der Anbieter wird erst ins Verzeichnis aufgenommen, sobald die erforderliche Bemusterung des Produkts (Kriterien in technischer Spezifikation (AQV)) erfolgreich abgeschlossen wurde.:
Produktqualifizierung - Technische Spezifikation (AQV):
Im Rahmen der Produktqualifizierung wird gestützt auf die Angaben in der eingeforderten Herstellererklärung geprüft, ob die qualitativen Anforderungen an das Produkt gemäss Qualifizierungsstufe 1 und 2 ausreichend erfüllt werden. Das Qualifizierungsverfahren wird im Dokument A2, Qualifizierungsstufen, beschrieben.:
Für den späteren Zuschlagsentscheid in einer allfälligen Ausschreibung werden ausschliesslich diejenigen Angebote berücksichtigt, die mindestens eine Produktqualifizierung auf Stufe 2 erreichen. Der Anbieter wird erst ins Verzeichnis aufgenommen, sobald die erforderliche Bemusterung des Produkts (Kriterien in technischer Spezifikation (AQV)) erfolgreich abgeschlossen wurde.:


name: Commune de Riddes,Rue du Village 2, 1908 Riddes, Suisse, E-mail:

title: Route et conduites La Tzoumaz

description: Travaux de génie civil, gros œuvre

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Schwarztorstraße, Bern, Velogegenverkehr.

description: Ingenieurleistungen inkl. Leistungen LSA-Planer für die folgenden SIA — Phasen: 3 Projektierung; 4 Ausschreibung; 5 Realisierung. Die Federführung liegt beim Gesamtleiter (Bauingenieur). Im Angebot sind sämtliche notwendigen Planer und Spezialisten für die einwandfreie Bearbeitung des Mandats einzurechnen.

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33

Markwalder & Partner AG

street: Lyssachstraße 7A


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

description: Vertikalstabrechen und Rechenreinigungsanlage sowie Demontage und Entsorgung der bestehenden Einrichtung

description: Neubau Dotierkraftwerk; Dammbalken, Einlaufschütz (Antrieb ölhydraulisch), Hydraulikaggregat, Vertikalstabrechen, Rechenreinigungsanlage, Absperrschütz (Antrieb elektrisch), Grobrechen

title: Stahlwasserbau und Rechenreinigungsmaschinen Stauwehr Burvagn

description: Zwei Lose: Dammbalken, Einlaufschütz, Hydraulikaggregat, Vertikalstabrechen, Rechenreinigungsanlagen, Absperrschütz, Grobrechen.

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis:: 40
Qualität, Technische Lösung:: 35
Leistungsfähigkeit des Unternehmens, Referenzen:: 25


title: Bilanzgruppenmanagement Strom und offener Liefervertrag

description: Im Rahmen des Projektes «Ausschreibung für einen Offenen Liefervertrag 2023 - 2027» soll ein geeigneter Lieferant für die Übernahme der kurzfristigen Risiken (Vollversorgung) evaluiert werden, welcher die Anforderungen der SWL, gemäss Anforderungen zum Beschaffungsgegenstand zu vorteilhaftesten Bedingungen erfüllt.

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Marktnähe und Kompetenz: 10
Zusätzliche Dienstleistungen: 5
Referenzkunden: 5


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Voyageurs P-OP-FSE-PTF-SEF

description: Les véhicules IC2000 constituent actuellement l’épine dorsale du parc d’IC du trafic grandes lignes des CFF. Leur utilisation prévue sur le long terme en trafic IC impose de les moderniser, ainsi que de les réorienter en fonction de l’évolution des besoins de la clientèle et de rajeunir leur identité visuelle. Dans le cadre d’un projet global intitulé «Projet IC2020», le parc d’IC2000 fera l’objet d’une modernisation complète. L’éclairage dont est équipé le parc d’IC2000 doit être remplacé par une technologie LED économe en énergie. Dans ce but, les tubes fluorescents actuels doivent être remplacés par des lampes LED: — tubes fluorescents T8 selon EN 60081, longueur 895 mm, — tubes fluorescents T8 selon EN 60081, longueur 590 mm.

title: Lampes LED IC2020

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Wylerstrasse 123/125


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Finanzen und Controlling Projekteinkauf, FEP

description: — MS-Kabel XKDT-YT 3 x 1 x 50/16 mm2, — MS-Kabel XKDT-YT 3 x 1 x 95/25 mm2, — MS-Kabel XKDT 1 x 150/35 mm2, — MS-Kabel XKDT 1 x 95/25 mm2, — MS-Kabel XKDT-YT 3 x 1 x 150/35 mm2 SP, — MS-Kabel XKDT-YT 3 x 1 x 240/35 mm2 SP (Projektbedarf), — MS-Kabel XKDT 1 x 50/16 mm2.

title: Rahmenvertrag MS-Kabel-XKDT

description: Rahmenvertrag MS-Kabel-XKDT.

street: Tramstraße 35

Brugg Kabel AG

street: Industriestraße 19


title: Sicherheitsschuhe

description: armasuisse souhaite acquérir, en plusieurs tranches, des chaussures de sécurité pour la Base logistique de l’armée (BLA) ainsi que d’autres services au sein de l’administration fédérale. Il est prévu d’adjuger le marché des articles mentionnés ci-après à un seul fournisseur. La présente soumission doit permettre à armasuisse de fixer des conditions-cadres pour la livraison de divers modèles de chaussures de sécurité.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Stadt Altstätten, Abteilung Hochbauamt 9450 Altstätten

title: 240 Heizungsinstallationen

description: Neubau Rathaus Altstätten mit Restaurant im Erdgeschoss Energieträger: Fernwärme

eligibilityCriteria: siehe Offertunterlagen


title: Neubau Unterstation Sorvilier, Erneuerung der 132-50-16 kV Anlagen inklusive Transformierung

description: 211 Baumeiterarbeiten: - Baugrube - Betonarbeiten Gebäude - Trafostandplätze - Kabelrohrblöcke

eligibilityCriteria: Die Anmeldung im Simap ist für die Eingabe des Angebots obligatorisch. Am Mittwoch, 13. September 2017 findet die obligatorische Begehung statt. Alle Unterlagen werden an der Begehung abgegeben. Eine Anmeldung per Email ist erforderlich bis am Montag, 11. September 2017 an patric.kneubuehl@bkw.ch

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit: 60
Qualität des Angebots: 20
Erfahrung / Referenzen: 10
Umsetzen des Sicherheitskonzeptes: 10


title: Ausbau / Offenlegung Johannisbächli Kanalisationsverlegungen Soor Dükerbauwerke

description: Offenlegung Bach: Länge = 350m Dükeranlage Bach: Länge = 75m Kanalisationsleitungen: NW 300mm, Länge = 20m NW 700mm, Länge = 10m NW 1350mm, Länge = 235m Bauwerke/ Ortbetonschächte: 9Stk. Dükeranlage Kanalisation: Länge = 75m


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Nationalstrassen Betrieb

description: 1 Kehrmaschine mit einer Breite 2550 mm, Achsabstand 4100 - 4400 mm, maximale Höhe 3800 mm, Gesamtgewicht 18 000 kg und einem 8 m3 Kehrbehälter

title: Kehrmaschine

street: Industriestrasse 9

Bucher Municipal AG

street: Murzlenstrasse 80


name: BKW FMB Energie AG,à l'attention de Ueli Aebi, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 031 330 55 42, Fax: 031 330 58 58, E-mail:

title: Beschaffung im freihändigen Verfahren: WKW Niederried, Teilerneuerung Turbinen und Turbinenregler

description: Beschaffung im freihändigen Verfahren: WKW Niederried: Teilerneuerung Turbinen und Turbinenregler 1. Sachverhalt Gemäss Beschluss der BKW FMB Energie AG vom 18. September 2008 wird eine Teilerneuerung an den Kaplanturbinen 1 und 2 und den Turbinenreglern durchgeführt. Dabei werden einzelne Komponenten geprüft und ev. revidiert oder ersetzt. Die Beschaffung der erforderlichen Produkte erreicht den Schwellenwert des offenen Verfahrens gemäss Art.3 lit. b des Gesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2002 (ÖBG). Gestützt auf Art. 7 Abs.3 lit. c und lit. f der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswe-sen vom 16. Oktober 2002 (ÖBV) beabsichtigt die BKW FMB Energie AG , diese Beschaffung im freihändigen Verfahren zu vergeben. Dieser Beschluss wird gemäss Art. 6 Abs. 2 ÖBG im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht. 2. Begründung für die freihändige Vergabe Die vorliegende Beschaffung gewährleistet den fortfahrenden Betrieb der Turbinen mit Bauteilen, welche zu den bestehenden Anlagenteilen kompatibel sind. Aufgrund der technischen Besonderheiten der Maschine muss die Vergabe an den Originalhersteller erfolgen. Da nur einzelne Bauteile erneuert werden, sind die Auslegungsdaten nur dem Originalhersteller bekannt und können aus Gründen des Schutzes geistigen Eigentums nicht weitergegeben werden. Darüber hinaus kann die Unterbrechung des Betriebes minimal gehalten werden.


title: Gesamtsanierung Gemeindehaus

description: Beton- und Maurerarbeiten Umbau in bestehendem Gebäude - eingeschränkte Platzverhältnisse

eligibilityCriteria: 30.05.2014 Kosten: Keine


name: Atelier d'architecture Jacques Ayer, à l'attention de Jacques Ayer,Route de Chantemerle 66, CP 6, 1763 Granges-Paccot, Suisse, Téléphone: +4126 466 44 62, Fax: +4126 466 51 00, E-mail:

title: Extension, transformation et rénovation du CO de Bulle, CFC 281.2 Revêtements de sols en linoléum

description: Transformation et rénovation du bâtiment scolaire (A) Transformation, extension et rénovation du bâtiment sportif (B)

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans les documents d'appel d'offres


title: Sanierung Dorfstrasse Habstetten, unterer Teil

description: Abbruch Beläge: 3'100 m2 Aushub: 1'600 m3 Spriessungen: 1'380 m2 Materiallieferungen: 800 m3 Randabschlüsse: 800 m Kanalisationen 400 - 700 mm: 400 m Planie: 2'700 m2 Beläge: 800 t Busplatte Beton: 36 m2 Die Ausführung erfolgt über 2 Jahre.

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Referenzen: 30
Preis: 70
Referenzen: 30


title: CEVA: architecte-paysagiste

description: Prestations d’architecte-paysagiste pour l’élaboration et le suivi de la réalisation des compensations paysagères du projet CEVA. Ce projet relie la gare de Cornavin à celle d’Annemasse et comprend les tronçons suivants: – Cornavin – La Praille (4 km): une adaptation de l’infrastructure existante, principalement dédiée au trafic des marchandises, sera effectuée afin d’accueillir le trafic voyageurs. Il s'agit de travaux de génie ferroviaire (adaptation de branchements, plate-forme). Construction de la station de Lancy Pont Rouge. – La Praille – Eaux-Vives (8,5 km): ce tronçon est à construire, moyennant des travaux de génie civil importants. La ligne est en surface jusqu’au Bachet, puis se poursuit en souterrain par le tunnel de Pinchat jusqu'au Val d'Arve. La rivière Arve est franchie par un pont, puis le tracé s’enfonce dans la falaise pour traverser en tunnel le plateau de Champel et rejoindre la gare des Eaux-Vives en tranchée couverte. – Eaux-Vives – Annemasse (4 km): la voie unique actuelle est exploitée par la société française SNCF. Malgré la disponibilité de cette emprise ferroviaire, un tracé en tranchée couverte est retenu ce qui permet de libérer la surface de sa destination ferroviaire et de la réaffecter à des usages publics et de compensation écologique (voie verte).


title: Neubau Mehrzweckanlage Breiti Turbenthal

description: Neubau von Einfachturnhalle mit Garderoben sowie Schul- und Werkstatträume


name: Feumotech AG,Gerlafingenstrasse31, 4565 Recherswil, Suisse

name: Division Défense Incendie et Secours (DDIS),Av. du Général Guisan 56, 1009 Pully, Suisse, Téléphone: 058 721 22 55, Fax: 058 721 23 68, E-mail:

title: Aquisition de véhicule du feu, tonne-pompe 2000 litres

description: Véhicules du feu, tonne-pompe 2000 litres, soit fourniture châssis-môteur, aménagement de la superstructure et équipement complet, formation sur le véhicule et la superstructure.

eligibilityCriteria: conformément aux conditions citées dans le dossier d'appel d'offres.


name: Services industriels de Genève, services partagés – logistique – achats

description: — câble BT GKN 4x16 mm2, — câble BT GKN 4x25 mm2, — câble BT GKN 4x50 mm2.

description: — câble BT GKN 4x95 mm2, — câble BT GKN 4x150 mm2.

description: Câble BT GKN 3x240 mm² Alu + 150 mm² K Cu.

description: — câble MT XKDT 1x25/16 mm2 Cu, — câble MT XKDT 1x150/35 mm2 Cu.

description: Câble MT XKDT 1x240 mm² Alu/35 mm² Cu.

title: Fourniture de câbles MT/BT — marché SIG 2016 — 2017

description: Câble BT diverses sections et câbles MT diverses sections.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Case postale 2777


name: Stadt Zürich, Human Resources Management, à l'attention de Helen Vetter,Gotthardstrasse 61, 8002 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Pilotprojekt psychologische Mitarbeitendenberatung Stadt Zürich

description: Die Stadt Zürich beschäftigt rund 30'000 Mitarbeitende aus verschiedensten Berufsfelder. Die Mitarbeitenden und Führungskräfte der Stadtverwaltung Zürich sehen sich dabei in ihren jeweiligen Arbeitszusammenhängen komplexen Anforderungen auf struktureller, fachlicher oder sozialer Ebene gegenüber, die sich phasenweise individuell als psychisch belastend erweisen können. Der Stadt Zürich als Arbeitgeberin liegt die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen. Um Früherken¬nung und -intervention zu stärken, sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Zürich kostenlos in einem definierten Umfang psychologische Beratung in Anspruch nehmen dürfen – dies um psychischen Belastungen im Arbeitskontext entgegenzuwirken.

eligibilityCriteria: Vgl. Unterlagen


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Personnel soignant.

description: Personnel technique.

description: Personnel administratif et informatique.

title: Personnel intérimaire pour les hug

description: Selon cahier des charges.

street: Avenue de la Roseraie 70


name: Fondazione Tusculum - Casa anziani,à l'attention de Marusca Aldeghi, Via Pugerna, 6822 Arogno, Suisse, Téléphone: 091 640 10 50, Fax: 091 640 10 59, E-mail:

title: Fornitura e posa di costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro)

description: Fornitura e posa costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro) della nuova casa medicalizzata “Domus Hyperion” Sono previsti indicativamente i seguenti quantitativi principali: Quantitativi (dati indicativi): . parapetti ml 240 . corrimani ml 200 . cancello pedonale 1 pz . cancello veicolare 1 pz . zerbini a pavimento 6 pz . recinzione di mascheramento ml 53 . pensilina 1 pz . diversi, griglie, cornici di raccordo

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Institut pour l'économie de la construction SA (IEC SA)

description: Bâtiment scolaire comprenant un programme complet d'UAPE, 10 salles de classe, salles de dégagement, WC, locaux techniques.

title: Nouveau bâtiment Scolaire / UAPE de Chavornay.

street: Case postale 893, Place de la Gare 4


title: Reservoir Höriberg Sanierung und Erweiterung

description: Hauptkubaturen: Reservoir: - Aushub 2'500 m3 - Schalung 1'100 m2 - Bewehrung 110'000 kg - Beton 750 m3


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, Knüsel Paul, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 75, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 240 Heizungsanlagen, SH Riedmatt

description: Neubau Schulhaus Riedmatt gemäss beiliegendem Leistungsverzeichnis


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

description: Gebäudescreenings in Walchwil, Kanton Zug

description: Gebäudescreenings in Lindau-Eschikon, und Uitikon-Waldegg, Kanton Zürich

description: Gebäudescreenings auf dem Areal Hönggerberg und Zentrum, Stadt Zürich

description: Gebäudescreenings auf dem Areal Hönggerberg, Stadt Zürich

title: Erstellung von Gebäudescreenings zur Schadstoffsanierung in den Gebäuden der ETH Zürich

description: Die ETH Zürich besitzt schweizweit insgesamt 217 Lehr-, Forschungs-, Büro- und Wohngebäude. Ungefähr 80 % dieser Gebäude sind vor 1995 errichtet worden, weshalb das Vorkommen von Gebäudeschadstoffen in diesen Objekten nicht ausgeschlossen werden kann. In den vergangenen Jahren wurden in allen schadstoffverdächtigen Gebäuden sogenannte «Screenings» durchgeführt, um das Vorhandensein von schadstoffverdächtigen Bauteilen sowie schadstoffhaltigen Bauteilen mit Sanierungsdringlichkeit 1 (DS1 = umgehende Massnahmen empfohlen) systematisch aufzunehmen. Die Ergebnisse dieser Ausschreibung vervollständigen die Bestandsaufnahme. Nach der kompletten Erhebung der Daten können die entsprechenden Sanierungsmassnahmen ausgelöst werden.


title: Valorisation, réutilisation et mise en décharge des matériaux d'excavation CEVA

description: Le présent appel d'offres est composé de deux cahiers. Le Cahier I (Offre de base), à remplir obligatoirement concerne les prestations suivantes: - Coût de la valorisation des matériaux d'excavation valorisables provenant des chantiers CEVA - Coût de la valorisation des matériaux d'excavation réutilisables provenant des chantiers CEVA - Prise en charge des autres matériaux d'excavation provenant des chantiers CEVA - Prise en charge des matériaux issus de la creuse des parois moulées CEVA - Réalisation d'essais géotechniques Le Cahier II (Variante) concerne les mêmes prestations que le cahier I avec, en plus, le transport des matériaux à partir des chantiers CEVA vers les installations du soumissionnaire. Marché divisé en 6 lots comme suit: Lot A - Secteur du Bachet Lot B - Secteur du Val d'Arve Lot C - Secteur des Eaux-Vives Lot D - Secteur Franck-Thomas Lot E - Secteur de la Gradelle Lot F - Secteur du Foron Délai d'exécution comme suit: Lot A du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2014 Lot B du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2014 Lot C du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2014 Lot D du 3ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2014 Lot E du 3ème trimestre 2012 au 2ème trimestre 2014 Lot F du 4ème trimestre 2012 au 4ème trimestre 2014 Le calendrier prévisionnel est donné à titre indicatif et ne peut en aucun cas faire l'objet de revendications ultérieures


title: Villa Bühler-Egg, Gebäudeinstandsetzung

description: Gebäudeneuinstallation in denkmalgeschützem Umfeld


title: Extension de la crèche-garderie de Martelles à Chermignon-d'en-Bas

description: Construction d'un nouveau bâtiment à l'Est du complexe existant destiné à accueillir l'UAPE et la nurserie


name: Universität Zürich, Portfoliomanagement Assetmanagement

description: Kleintier MRT System für die morphologische, funktionelle und metabolische MR Bildgebung am Kleintier (Maus, Ratte) in vivo mit entsprechenden Datenanalysepaketen sowie Visualisierungstools.

title: Kleintier MRI System für die in vivo Bildgebung in der präklinischen Forschung

description: Kleintier MRI System für die in vivo Bildgebung in der Präklinischen Forschung.

street: Stampfenbachstraße 73

Bruker Switzerland AG

street: Industriestraße 26


name: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum FRC

street: Stauffacherstraße 65/59g

Bedag Informatik AG

street: Engehaldenstraße 12


name: Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich Informatikdienste

title: (057) 2014-ID ICT-Networks.

description: Dans le cadre de cet appel d'offres nous recherchons des fournisseurs de composants de communication de réseaux. Nous demandons des offres pour développer un réseau existant interne (Core, Datacenter, réseau d'accès) dans différents bâtiments de l'ETH Zurich. Cet appel d'offre concerne trois catégories d'équipement de réseaux: 1. Composants pour le Core. 2. Composants pour le Centre de données (Data Center). 3. Composants pour l'accès (Access).

street: Stampfenbachstrasse 69

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, à l'attention de Secteur Informatique,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 465 50 03, E-mail:

title: F21082 - Filenet Lizenzen und Wartung


name: Pool GEOS-URNER mandataire partie électricité: PSA - Perrin, Spaeth & Associés

title: Construction du parking de l'OMC de 400 places - travaux d'installations et de câblage électriques.

description: Soumission pour la réalisation des canalisations électriques pour un parking souterrain, d'environ 400 places, sur 4 niveaux, incluant: - le provisoire de chantier - l'alimentation principale - les liaisons aux tableaux principaux et secondaires - les alimentations des diverses techniques présentes tel que cvs, téléphonie, détection incendie, etc. — Les canalisations, la pose et le raccordement de l'éclairage - Les canalisations domotiques pour l'éclairage - Les canalisations (tubes et câbles) pour la sécurité.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre - respect des délais:
Référence et expérience (éliminatoire):
Formation professionnelle:

street: selon dossier d'appel d'offre K2