title: Gesamtsanierung Kaserne Auenfeld, Wpl Frauenfeld: BKP 235.3 Einbruch- und Überfallmeldestation 1. - 4. Etappe

description: Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Areal des Waffenplatzes Auenfeld konzentriert. Das Areal der Kaserne Auenfeld wird in Etappen, für die Unterbringung von gesamthaft 1'700 Personen, ausgebaut. Mit der vorliegenden Ausschreibung soll die Einbruchmeldeanlage über sämtliche Etappen der Gesamtsanierung beschafft werden. Gesamthaft werden 12 Gebäude mit diversen Sicherheitsräumen und erhöhten Sicherheitsanforderungen erstellt.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der Zuschlagskriterien.

awardCriteriaDetails:
Preis: 75
Qualifikation der Schlüsselperson Projektleiter: 20
Service / Wartung: 5


name: Association Intercommunale du Vallon de la Baumine (AIVB), à l'attention de Olivier Mettraux,Grand Rue 8, 1443 Champvent, Suisse, E-mail:

scheme: CPV

title: Réservoir des Prés-Doux GC - BA - Travaux spéciaux

documentType: tenderNotice

description: Construction du Nouveau Réservoir des Prés-Doux : Volume 1'600 m3 -Travaux de génie civil et terrassement : 4’000 m³ d’excavation, dont env. 1’300 m³ à évacuer et 2'700 m³ à stocker provisoirement en vue de réemploi (remblai et réaménagement du site) -Travaux de béton armé : radiers, murs et dalles (2 cuves et chambre des vannes) Dimension réservoir : 33m x 16m, hauteur de 6 à 8m. -Travaux spéciaux : enceinte de palplanche (env. 1’400m²), tirants d’ancrages (env. 60 pces d’une longueur moyenne de 16m)

eligibilityCriteria: Français

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


documentType: awardNotice

title: Generalplanerleistungen RBS Hauptbahnhof Süd Solothurn

description: Dienstleistungsauftrag in der Form von Generalplanerleistungen für die Phasen Projektierung und Realisierung gemäss entsprechender SIA-Normen/Ordnungen. Anzubieten sind die Teilphasen 31, 32, 33, 41, 51, 52 und 53 für: - Bauingenieurwesen SIA 103, 2014 - Verkehrsplanung SIA 103, 2014 - Architekturwesen SIA 102, 2014 - Landschaftsarchitektur SIA 105, 2014 - Gebäudetechnikwesen SIA 108, 2014 Für die Teilphasen 31-53 sind folgende Anzahl Stunden ausgeschrieben: TP 31 Vorprojekt: 10'200 Std. TP 32 Bauprojekt: 15'300 Std. TP 33 Bewilligung: 1'800 Std. TP 41 Ausschreibung: 10'900 Std. TP 51 Ausführungsprojekt: 26'300 Std. TP 52 Ausführung: 31'200 TP 53 Inbetriebnahme, Abschluss: 3'200 Std. Betreffend teilphasenweiser Beauftragung wird auf das entsprechende Kapitel im Dokument A (Angaben und Bestimmungen) sowie auf das Dokument E Vertragsentwurf verwiesen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen sowie insbesondere: Der Auftraggeber vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Bedingungen und Anforderungen aus der Selbstdeklaration (Beilage D.1) einhalten. Diese Bestimmungen gelten für sämtliche Mitglieder des Generalplaners. Angebote, die diese Bedingungen und Anforderungen nicht einhalten, fallen bei der Vergabe ausser Betracht.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Schlüsselpersonal Projektierung: 40
ZK2 Terminprogramm und Aufgabenanalyse: 30
ZK3 Angebotspreis: 30

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


currency: CHF

name: Kissling + Zbinden AG Ingenieure Planer usic

description: Ökologische Ersatzmassnahmen Seebecken Zürich, Projektierung ökologische Ersatzmassnahmen (SIA-Phasen 31 – 33).

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung

street: Werdmühleplatz 3

street: Oberlandstrasse 15


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Departement Physik

mainProcurementCategory: goods

street: Schaffmattstr. 16, HPF G 9.4


title: Beschaffung Fahrgastinformationssystem.

description: Die Aare Seeland mobil AG (asm) beabsichtigt, in ihren Triebzügen ein neues Fahrgastinformationssystem (FIS) zu beschaffen. Das neue FIS soll die Fahrgäste einheitlich, behinderten-, zeit- und situationsgerecht über den Fahrtverlauf, Anschlüsse, sowie Störungsmeldungen und weitere, wichtige Meldungen informieren.

awardCriteriaDetails:
Gesamtkosten:
Qualität der System-Lösung:
Qualität Betrieb und Unterhalt:
Anbieterpräsentation:
Qualität der Referenzen:

procurementMethodDetails: OPEN

Aare Seeland mobil AG (asm)

street: Grubenstrasse 12


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Le service demandeur là cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6 Toutes les tâches nécessaires à l’établissement des offres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que dans la documentation générale. En résumé, la prestation suivante doit être fournie: «Application: Phonos – Téléphonie intégrale» dans le domaine du type d’ordre indiqué au point 2.5 du texte allemand. Les données concernant le lieu d’exécution et la date sont précisées aux points 2.7 et 2.13 du texte allemand. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

description: Die bestehende analoge Telefonverteilanlage auf den Dienststellen der Blaulichtorganisationen des JSD ist veraltet und genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Die Ersatzbeschaffung soll basierend auf neuen Technologien (IP) innovative und integrierte Kommunikationskonzepte ermöglichen. Ziel ist es, das bisherige Niveau einer zuverlässigen Erreichbarkeit der Dienststellen zu gewährleisten und durch Einbezug der heutigen Möglichkeiten auf Seiten der Mobiltelefonie die Erreichbarkeit von Funktionsträgern der Polizei, Feuerwehr und Sanität sowohl für die Bevölkerung als auch intern zu erhöhen und gleichzeitig eine Kostenoptimierung durch die deutliche Reduktion von Festnetzanschlüssen und -apparaten auf den Stützpunkten erreichen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Detaillierter Betreibungsregisterauszug ATB 4: Persönliche Geheimhaltungserklärung / Sicherheitsüberprüfung ATB 5: Einhaltung Datenschutzbestimmungen (DSG) ATB 6: Arbeitsort des Projektteams ATB 7: Sprachanforderung ATB 8: Ansprechpartner ATB 9: Fachkompetenzen ATB 10: Ersatz von eingesetztem Personal ATB 11: AGB der Schweizerischen Informatikkonferenz (AGB der SIK)

awardCriteriaDetails: Die Selektionskriterien sind im Dokument «Leistungskatalog, Tabellenblatt Selektionskriterien» (Anhang 2) präzisiert.:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description: Travaux d'aménagements extérieurs (estimation CHF 300 425) et éléments préfabriqués (estimation CHF 98 500).

title: Grand-Théâtre (1538GTI) aménagements extérieurs, éléments préfabriqués.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Cellular Imaging Facility UNIL-CHUV, à l'attention de Cellular Imaging Facility,Rue du Bugnon 9, CH-1005 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achat d'un microscope confocal à balayage

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

description: Die Aufgabe umfasst den Umbau der alten Reithalle in ein grosses Veranstaltungshaus für Konzert, Tanz und Theater.

title: Alte Reithalle, Sanierung und Erweiterung

street: Rathausgasse 1


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Universitätsbibliothek Basel, Lernräume, BKP 273 Schreinerarbeiten

description: Einbau von BKP 273 Schreinerarbeiten in bestehendes Gebäude, wie festeingebaute Schrankanlagen, Spinde als Schreinerarbeiten, Innentüren, feste Trennwände aus Holz, festeingebaute Tische und allgemeine Schreinerarbeiten.

eligibilityCriteria: ATB 1: Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung Teilprojekt Festlegung Gewässerräume

description: Festlegung der Gewässerräume über die ganze Stadt St.Gallen exkl. bereits existierende Festlegungen.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis:
Auftragsanalyse:
Erfahrung:
Terminprogramm:


name: ara region bern ag, 3037 Herrenschwanden

title: Arabern: Neubau Klärschlammtrocknungsanlage

description: Im Rahmen der Umgestaltung der Anlage soll die neue Schlammtrocknungsanlage inkl. Erweiterung der Leitungstunnel entstehen. Für das Objekt Klärschlammtrocknungsanlage sind folgende Arbeiten vorgesehen: Stahlbetonarbeiten im wasserdichten Beton inkl. Baumeisteraushub, Kanalisationen und Bauwerkshinterfüllung,

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Preis;: 60
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;:
10%:
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Bauführer,: 5
- Polier: 5
ZK3: Ablaufplanung und Baustellenorganisation;: 30
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, Einhaltung Meilensteine, Schnittstellen und Koordination der Arbeiten mit Dritten (20%). Das Einhalten der vorgegeben Meilensteine wird mit 3 bewertet. Eine Vorziehen der Meilensteine C (Fertigstellung Decken, Kote +6.00 für Montage Andritz) und D (Fertigstellung Decke über Durchfahrt für Silomontage inkl. Betonsockel) um 2 Wochen wird mit 4 bewertet und um 4 Wochen mit 5.:
- vorgesehene Arbeits- und Maschinenleistung (5%).:
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen. Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug (5%).:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem:
tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Punkte).:
ZK1: Preis;: 60
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;:
10%:
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Bauführer,: 5
- Polier: 5
ZK3: Ablaufplanung und Baustellenorganisation;: 30
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, Einhaltung Meilensteine, Schnittstellen und Koordination der Arbeiten mit Dritten (20%). Das Einhalten der vorgegeben Meilensteine wird mit 3 bewertet. Eine Vorziehen der Meilensteine C (Fertigstellung Decken, Kote +6.00 für Montage Andritz) und D (Fertigstellung Decke über Durchfahrt für Silomontage inkl. Betonsockel) um 2 Wochen wird mit 4 bewertet und um 4 Wochen mit 5.:
- vorgesehene Arbeits- und Maschinenleistung (5%).:
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen. Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug (5%).:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem:
tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Punkte).:

email: ,URLohneAngaben


name: Kernkraftwerk Leibstadt AG,à l'attention de Di Raimondo Salvatore, Kernkraftwerk, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 7111, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Auslegung, Herstellung, Lieferung und Montage eines neuen erosionsbeständigen Kondensators.

description: Während des Revisionsstillstandes 2014 müssen im Kernkraftwerk Leibstadt die Kondensatorrohrbündel des Hauptkondensators unter den Niederdruckturbinen durch neue, mit Titanrohren bestückte, erosionsfeste Komponenten ersetzt werden. Zusätzlich müssen die Wasserkammern ersetzt und die Vakuumabstützungen saniert oder ersetzt werden. Dazu benötigt KKL die Auslegung, Herstellung, Lieferung und Montage der neuen Kondensatoreinbauten, sowie die Demontage der alten Komponenten inklusive Transport und Einlagerung am Zwischenlagerplatz auf dem KKL-Areal. Die Anbieterangebote müssen folgende zwei Montagevarianten beinhalten: Var. 1: Montagekonzept für 30 Tage Umbauzeit Var. 2: Montagekonzept für 70 Tage Umbauzeit

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technisch: 55
Abweichungen zum Vertrag: 25
Kommerziell: 20
Technisch: 55
Abweichungen zum Vertrag: 25
Kommerziell: 20


title: H416 A16 011 ff Kunstbauten Etappe Tuf Ingenieurarbeiten

description: Projektierung der Instandsetzungs- und Ertüchtigungsarbeiten an den Kunstbauten der Etappe Tuf (H416 Lukmanierstrasse, Abschnitt Disentis - Curaglia).

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Bertelè SEAT,Via degli Artigiani 23, 22040 Lurago d’Erba, Italie

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Stade de la Tuilière - Fourniture et pose des sièges (CFC 902)


description: Les prestations demandées comprennent la livraison, le montage, les essais, la mise en service et l'entretien pendant une durée de 10 ans des équipements de production de la future centrale de production de chaleur de la STEP de Neuchâtel, destinée à alimenter le réseau de chauffage à distance de Viteos SA.

title: Installation de production de chaleur de 5.4 MWth avec 3x pompes à chaleur haute température de 1.8 MWth pour le réseau de chauffage à distance de Viteos SA à Neuchâtel

Viteos SA - Service réseaux thermiques

street: Rue des Tunnels 28


title: Winzerstrasse und Winzerhalde

description: Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme: 4.1 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Stadt Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon, Suisse, Téléphone: 052 354 24 72, E-mail:

title: Schulhaus Hagen, Illnau, Schulraumerweiterung und Bau einer Dreifachsporthalle

description: Bauvorhaben: Die heutige Schulanlage Hagen wird erweitert durch einen neuen Schultrakt, einer Dreifachsporthalle sowie Räumlichkeiten für die Tagesbetreuung. Projektbeschrieb: Rückbau der bestehenden Turnhalle, neuer Schultrakt mit 8 Klassenzimmer sowie Gruppenräume, Therapiezimmer, Lehrerbereich, Schulleitungsbüro sowie ein Mehrzweckraum. Neubau Dreifachsporthalle mit Geräteräumen, Garderoben, sowie die Räumlichkeiten für die Tagesbetreuung mit Aufenthalts-Essbereich, Regenerierküche und Nebenräume. Arbeitsbeschrieb: Innere, spezielle Brandschutztore (Schiebetore) und Brandschutztüren (Pivot-Türen).


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 7 Auftrag 3

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst


title: L06901, VW Grosseya SABA Schwarzer Graben

description: Das Baulos beinhaltet die Ausschreibung der Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) mit den notwendigen Zufahrten, Plätze und Abschlussarbeiten. In die SABA werden die Schmutzwasser der offenen Strecke der Kunstbauten Grosseya sowie das Schmutzwasser der Nord- und Südröhre des Tunnels Visp mit den Staldbachbrücken eingeleitet und behandelt. In diesem Zusammenhang sind der notwendige Neubau der Zufahrttrasse zur ARA mit den Vorplätzen der SABA und die Instandsetzung der Zufahrtsstrasse zur ARA ausgeführt. Im Weiteren werden eine Anschlussleitung zur ARA und die Wässerwasserleitung vor und nach dem Düker ausgeführt.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
1. Preis: 60
davon Angebotspreis 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln 20%:
2. Technische Lösung und Organisation: 20
davon Risikoanalyse des Auftrags, Technische Lösung, Ausführungs- und Installationskonzept, Projektbezogenes QM-Konzept 70% / Organisation der Baustelle, des Anbieters, Qualifikation des Schlüsselpersonals 30%:
3. Bauablauf und Termine: 20
davon Bauprogramm, Leistungsannahmen, Zweckmässigkeit der Abläufe, Ressourcen, Einhaltung der vorgegebenen Termine, Plausibilität 100%:


name: Camandona SA,Rue de Cossonay30, 1023 Crissier, Suisse

name: Service des routes / Entretien, à l'attention de Gilbert Mader,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 70 40, Fax: 021 316 71 19

description: RC 780 B-P Lutry - Villette - Cully

description: RC 19 B-P Trélex - St-Cergue 2ème étape secteur amont

description: RC 32 C-P Begnins - La Cézille

description: RC 59 IL-S Etoy - Carrefour RC 60 C-S

description: RC 265 C-S Concise - Mutrux

description: RC 429 C-S Pailly - Oppens

description: RC 701 B-P Essertes - Châtillens

title: Fourniture et pose de bétons bitumineux pour l'entretien des routes cantonales

description: Dimensions, quantités principales 1. RC 19 B-P Trélex-St-Cergue 2ème étape 2. RC 32 C-P Begnins - La Cézille 3. RC 59 IL-S Etoy - Carrefour RC 60 C-S 4. RC 265 C-S Concise - Mutrux 5. RC 280 IL-S Montcherand - Sergey - Carrefour RC 253 C-P 6. RC 294 C-S Corcelles-sur-Chavornay - Suchy 7. RC 429 C-S Pailly - Oppens 8. RC 542 C-S Peney-le-Jorat - Villars-Mendraz 9. RC 545 C-S Montaubion - Chardonney - Villars-Mendraz 10. RC 701 B-P Essertes - Châtillens 11. RC 780 B-P Lutry - Villette - Cully

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives ) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: KotorriTech SA,Rue de la Blancherie20, 1950 Sion, Suisse

title: SCN - Service de la circulation routière et de la navigation - Sion

description: CFC 293 Ingénieur E CFC 294+295 Ingénieur CVSF

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Umfallversicherung gemäss UVG

description: Unfallversicherung gemäss UVG für das gesamte Staatspersonnal, mit Ausnahme des bei der SUVA versicherten Personnals

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Achat de 3 véhicules tonne pompe.

description: Achat de 3 véhicules tonne pompe pour les CSI A du canton du Valais.

Office cantonal du feu

street: Rue des Casernes 40


description: Se référer aux documents de l'appel d'offres.

title: Mandat de gestion du portefeuille d'assurances de la république et canton de Neuchâtel

Service financier

street: Rue du Plan 30


name: Baudet Lienhard SA,Route de Divonne48, 1260 Nyon, Suisse

name: CCHE Nyon SA, à l'attention de M.Gonnet Bruce,Rue de la Morâche 9, 1260 Nyon, Suisse, E-mail:

title: Travaux de sanitaire

description: Travaux d'installation sanitaire, gaz et appareillage

eligibilityCriteria: Avoir réalisé un marché de cette envergure dans les 24 derniers mois


name: Canton de Vaud, dép. des infrastructures et des ressources humaines, DGMR, div. entretien, centre cantonal d'entretien des véhicules

title: Appareils pour la pose automatique de ralentisseurs sur les chantiers autoroutiers de courtes durées.

description: 31 appareils à monter sur des camions pour la pose et la dépose automatique de ralentisseurs sur les chantiers autoroutiers de courte durée.

street: Centre Blécherette

ZÜKO AG

street: Zürcherstrasse 67


name: itnetX AG,Fabrikstrasse20 a, 3012 Bern, Suisse

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: ITSM Framework

description: L’EPF Zurich cherche un fournisseur pour une solution "ITSM Framework" comprenant une solution de base: "Orchestration des Services et Informations" et une option "Portail de Services"

eligibilityCriteria: aucunes


name: Kt. AG, DFR, Immobilien Aargau,à l'attention de Frau Claudia Schneider, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau, Suisse

title: Gebäudemanagement: Facility Management Dienstleistungen für die Stockwerkeigentümergemeinschaft Campus Brugg-Windisch

description: Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Campus Brugg–Windisch ist im Eigentum des Kantons Aargau und mehrerer juristischer Personen. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft betreibt im Auftrage der Eigentümer das Gebäude des Campus Brugg–Windisch. Das Gebäude umfasst verschiedene Räumlichkeiten für die Fachhochschule Nordwestschweiz (Unterrichtsräume, Mensa usw.), einen Saal (Mehrzweck), einen Retailbereich, einen Wohnbereich (48 Wohnungen) und eine Parkgarage mit verschiedenen Nutzungen. Das gesamte Bauvolumen des fünfgeschossigen Gebäudes beträgt ca. 303’000m3. Die Leistungen des Gebäudemanagements vor Ort für den Teil der Fachhochschule und den allgemeinen Teil der Stockwerkeigentümergemeinschaft sollen zukünftig von Dritten erbracht werden. Bei der Ausschreibung sind die Teile des Retailbereichs, des Campus Saals und des Wohnbereiches ebenfalls enthalten. Die privaten Körperschaften dieser Einheiten entscheiden zu einem späteren Zeitpunkt ob sie ihren Anteil ebenfalls dem ausgewählten Dienstleister übergeben oder ob sie dies an einen weiteren Anbieter vergeben. Konkret geht es um die Sicherstellung des Betriebes vor Ort, die technische Instandhaltung und Instandsetzung, die Reinigung inkl. Aussenflächen und Pflege der Grünanlagen, die Qualitätssicherung usw. Die Zielsetzung des Auftraggebers ist die Vergabe an einen integralen FM-Dienstleister. Es bleibt jedoch vorbehalten, dass Einzelpakete an ausgewiesene Dienstleister vergeben werden können, sofern die Koordination der externen Dienstleister durch eine interne Stelle des Kantons Aargau oder die Verwaltung der Stockwerkeigentümergemeinschaft möglich ist.


name: Administration communale de Wünnewil-Flamatt, à l'attention de Serge Marty,Dorfstrasse 22, 3184 Wünnewil, Suisse, Téléphone: 026 497 57 20, E-mail:

title: Selon le tableau des prestations (Doc. D): - Révision du projet de l’ouvrage (notamment sur la base des résultats des modélisations) et évaluation des coûts - Appel d'offre pour l'exécution des deux étapes de construction (phase 41) - Projet d'exécution, suivi des travaux et mise en service (phases 51-53)

description: grundsätzlich alle Grundleistungen und besonders zu vereinbarenden Leistungen gemäss Leistungstabelle (Dok. D) : - Überarbeitung Bauprojekt (u.a. aufgrund Modellversuche) und KV - Baumeistersubmission für beide Bauetappen (Phase 41) - Ausführungsprojekt, Ausführung und Inbetriebnahme (Phase 51-53)

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


description: Aussenpatrouillen in den vom SEM geführten Unterkünften (inklusive BesoZ) in den Kantonen Tl, UR und GR (ausgenommen sind die Aussenpatrouillen des EVZ Chiasso).

description: Aussenpatrouillen in den vom SEM geführten Unterkünften (inklusive BesoZ) in den Kantonen SG, Al, AR, GL und SZ (ausgenommen sind die Aussenpatrouillen des EVZ Altstätten).

description: Aussenpatrouillen in den vom SEM geführten Unterkünften (inklusive BesoZ) in den Kantonen VD, GE, VS, FR, NE, JU und BE (ausgenommen sind die Aussenpatrouillen des EVZ Vallorbe).

description: Aussenpatrouillen in den vom SEM geführten Unterkünften (inklusive BesoZ) in den Kantonen ZH, SH, TG und ZG (ausgenommen sind die Aussenpatrouillen des EVZ Kreuzlingen).

description: Aussenpatrouillen in den vom SEM geführten Unterkünften (inklusive BesoZ) in den Kantonen BS, BL, AG, SO, LU, OW und NW.

title: (16183) 420 Außenpatrouillen für die vom SEM geführten Unterkünfte.

description: Aussenpatrouillen in den Unterkünften des SEM.

Staatssekretariat für Migration SEM

street: Quellenweg 6

name: (16118) 420 Für medizinische Dienstleistungen bei Ausreisen auf dem Luft-, Land- und Seeweg

Protectas SA

street: rue de Genève 70

Alpha Protect AG

street: Kempttalstraße 115 a

Juggers Sécurité S.A.

street: Rue de la Vernie 12


Base logistique de l'armée (BLA)

street: Viktoriastrasse 85


currency: EUR

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

street: Holzikofenweg 36

alb architektengemeinschaft AG

street: Lorrainestraße 15b


title: Parkieranlage Urania (PUR)

description: Der Grundauftrag umfasst die Lieferung, Installation sowie die Inbetriebnahme einer Parkieranlage für das Parkhaus Urania und das Ersatzteilmanagement zur gelieferten Anlage.

eligibilityCriteria: Alle wirtschaftlich leistungsfähigen Firmen, welche die Eignungskriterien bzw. -nachweise erfüllen, sind aufgerufen, ein Angebot zu unterbreiten.


title: Mobile Entsorgungsstationen für Lösungsmittelabfall

documentType: cancellationDetails

description: 165 stations de gestion des déchets solvant not-chloré et chloré


description: — Leuchten und Lampen233.

title: Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz Luzern, BKP 233.

description: — Leuchten und Lampen233.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


name: Bietergemeinschaft DB Engineering & Consulting GmbH/ BPB GmbH

name: Deutsche Bahn AG Beschaffung Infrastruktur FE.EI-SW-A

title: 0010077547 Ern. EÜ Erlengasse Thayngen (Schweiz) Bauüberwachung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Telsa SA,Chemin St-Hubert28, 1950 Sion, Suisse

name: Triform SA, à l'attention de Alain Berset,Court-Chemin 19, 1704 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 347 22 77, E-mail:

title: STEP de Terre Sainte et environs - Turbinage des eaux épurées

description: Projet, fourniture et montage d'un équipement de turbinage des eaux épurées

eligibilityCriteria: selon cahier des charges


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description: Travaux: faux-plafonds métalliques — CFC 283.7. Estimation: CHF 52 785 HT.

title: Rénovation École de Pâquis-Centre — 1498TI — faux-plafonds métalliques.


name: RMB Engineering AG, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Suisse

title: Erneuerung der lüftungstechnischen Anlagen

description: Ersatz der Lüftungsanlage Mehrzweckraum Ersatz der Klimaanlage und Luftverteilung Saal Ersatz von Abluftanlagen

eligibilityCriteria: 15.11.2013 Kosten: Keine


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil,à l'attention de Sonja Schiffner, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil, Suisse, Téléphone: 044 711 77 55, Fax: 044 711 77 59, E-mail:

title: Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung

description: Siehe Submissionsunterlage


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien,à l'attention de Sekretariat, Stadthofstrasse 4, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: Fenstersanierung und Fassadenunterhalt, Bahnhofstrasse 12-18, Luzern, BKP221

description: BKP 221 Fenster in Holz, Nachrüstung und Rekonstruktion


name: Administration des constructions d'Evilard

title: Assainissement de revêtements en béton bitumineux.

description: Étapes 1 et 2: Route principale longueur: environ 1 100 m Renforcement grave 1: env. 1 600 m3 Renforcement S&P CarbophaltG: env. 6 500 m2 Revêtement bitumineux ACT route+trottoir: env. 1 800 t Bordurettes SN: env. 1 400 m' Pavés de bord: env. 1 000 m'.

awardCriteriaDetails:
Montant corrigé de l'offre:
Qualité technique, performance, expérience:
Qualité offre et programme des travaux:

street: Route Principale 37


title: N01, 160087, IBB OENSIN, aménagement IBB Oensingen / nouvelle construction: lot 4 construction en acier, de façades et de fenêtres

description: Exécution par étapes de construction en acier, etc. L’Office fédéral des routes a confié à l’architecte et au projeteur spécialisé le mandat de concevoir les travaux de remplacement du centre d’entretien d’Oensingen sur la base du centre d’entretien de Schafisheim AG. L’exploitant du centre d'entretien (NSNW AG) doit être impliqué dans le projet. Le projet doit permettre d’atteindre les objectifs suivants: - Bâtiment fonctionnel - Réalisation concernant l’environnement, les coûts de production, les charges d’exploitation et d’entretien ainsi que l’espace requis pour une solution durable - Construction sans arrêt de l’exploitation Exécution pendant 2 ans (étapes de construction 2022 et 2023)

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 80
Bereinigte Angebotssumme (normaler Preis, Verlässlichkeit des Preises):
ZK2: QUALITÄT DES ANBIETERS;: 5
Erfahrung der Schlüsselpersonen:
ZK3: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS;: 15
- Stellungnahme zum Bauprogramm:
- QM-Konzept:
- Risikoanalyse:
Erläuterungen: PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Piasio SA,4 chemin du Champ-des-Filles, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

name: Mairie de Perly - Certoux / Service technique, à l'attention de Antonio Ventruto,Route de Certoux 51, 1258 Perly-Certoux, Suisse, Téléphone: 022 721 02 50/55, Fax: 022 721 02 51, E-mail:

description: CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS SOCIAUX 23 appartements 1 restaurant 1 commerce rénovation de la maison de la douane

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Minoteries - M173TI - mandat d'ingénieur en chauffage-ventilation

description: Attribution d'un mandat d'ingénieur en chauffage et ventilation pour les prestations des phases 4 et 5 (appel d'offres et réalisation) et également un montant forfaitaire pour la reprise du projet finalisé (de la phase 3). Le montant donnant droit aux honoraires est estimé à CHF 7 694 900 HT.


name: République et Canton du Jura Service de l'informatique (SDI) Moutier 109 / CH-2800 Delémont

description: Gestion des plate-formes bases de données (MS SQL Server & Oracle)

description: Gestion de diverses plate-formes informatique (serveurs et applications)

title: Appel d’offres prestations d’exploitation systèmes

description: Lot 1: infrastructure de base Délégation de la gestion de serveurs et de plate-formes de l'infrastructure de base Serveurs: — 140 serveurs à plus ou moins 10 % prêt (35 serveurs Linux et 105 serveurs Windows) Plate-formes: — Acorda, — Apache/IIS/Tomcat, — Backup (Avamar), — Exchange, — KMS, — PRIME, — SharePoint, — Sigare, — Stockage, — VxBlock, — WSUS. Lot 2: bases de données Délégation de la gestion de plate-formes liées aux bases de données Plateformes: — Oracle — SQL Server

street: Moutier 109

DBI Services SA

street: Rue de la Jeunesse 2

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6


name: Services techniques municipaux, à l'attention de M Stéphane Jordan,Rue de l'Hôtel de ville 1, 1920 Martigny, Suisse, Téléphone: 027 721 11 11, Fax: 027 721 22 12, E-mail:

title: Construction d'un nouveau Cycle d'orientation avec aula à Martigny

description: CFC 271.0 Crépis et enduits intérieurs, Bâtiment A


name: Swissgrid AG, à l'attention de Ernst Fischer,Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Suisse, E-mail:

title: PKI & Zertifikats-Management

description: Swissgrid sucht einen langfristigen Partner für die Architektur, die Implementierung sowie den Betrieb, Unterhalt und 7x24 Support einer neuen PKI. Der langfristige Partner bietet in jedem Teil des Lebenszyklus der Lösung volle Unterstützung. Die neue PKI wird unternehmensweit eingesetzt und soll in der Lage sein, verschiedene Arten von Nutzerzertifikaten für Systeme, Anwendungen, Benutzer, Zugänge und mehr auszustellen. In Bezug auf die neue PKI ist ein hoher Automatisierungsgrad erwünscht. Die Arbeitsabläufe müssen die Ausstellung von Zertifikaten vereinfachen sowie das Prinzip der geringsten Rechte und das Mehraugenprinzip gewährleisten. Die neue PKI soll eine Verfügbarkeit von 99,9% für die Produktionssysteme gewährleisten. Die PKI wird auf maximal 10 Jahre ausgeschrieben.

eligibilityCriteria: Einreichung der von Simap.ch herunterladbaren und unterzeichneten Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarung.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis: 30
ZK2 Qualität des Lösungskonzepts: 25
ZK3 Anbieterpräsentation: 18
ZK4 Qualität der Kundenreferenzen: 12
ZK5 Qualität der Mitarbeitendenprofile: 5
ZK6 Vertragsvorbehalte: 5
ZK7 Nachhaltigkeitskriterien: 5


title: Baumeisterarbeiten Waldistrasse

description: - Grabarbeiten Wasserleitung, 330 m - Grabarbeiten Strassenablaufleitung, 50 m - Spülbohrung Wasserleitung, 100 m - Spülbohrung Wasserleitung und KSR, 210 m - Neuer Klappenschacht Wasserversorgung in Ortbeton Abmessung LxBxH 3.70x2.50x2.10 - Neuer Waserzählerschacht DN 1000/600, 2 Stk. - Neuer Strassenablauf, 9 Stk. - Neuer Kandelaber, 5 Stk. - Örtliche Sanierung Sickerleitung, 85 m - Belagseinbau Strasse und Zufahrten, 800 m² - 3-fache Schottertränkung, 1'500 m²

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Architecture Retail & Rites et Puma Construction,Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: +41213122444

title: ASCL - Collège du Verney

description: Le futur collège du Verney est composé de 2 bâtiments: - bâtiment V1, entièrement neuf, comprenant les salles de classe, l'aula et les bureaux de l'administration; - bâtiment V2, dont la structure porteuse, la piscine et les murs et dalles de périphérie du sous-sol sont conservés, comprenant l'UAPE, la piscine, une salle multimédia, d'art visuel et de musique et le logement du concierge. Le projet est conforme aux règlements pour les constructions scolaires et aux normes et lois en vigueur. Les bâtiments ne font pas l'objet d'une certification type MINERGIE. Le projet est conçu selon les standards de protection incendie AEAI 2015.

eligibilityCriteria: voir documents joints.


name: Technische Betriebe Kreuzlingen,à l'attention de Jürgen Bröll, Nationalstrasse 27, 8280 Kreuzlingen, Suisse, URL http://www.tbkreuzlingen.ch

title: Leitsystem Elektrizität, Erdgas, Wasser (Option)

description: Lieferung und Parametrierung Leitsystem Elektrizität, Erdgas und ev. Wasser

eligibilityCriteria: 10.02.2011 Kosten: Keine


name: Kantonsspital Baselland Beschaffung Zentrale Vergabestelle

description: Lizenzierung, Konfiguration und Einführung eines integrierten Klinik-Informationssystems. Weitere Angaben: Siehe Ausschreibungsunterlagen.

title: New Generation KIS KSBL

street: Mühlemattstraße 26

Cistec AG

street: Hohlstraße 283


name: Ufficio Tecnico Comunale, Chiosso del Conte 1, 6612 Ascona, Suisse

title: Concorso per autotrasportatori per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, scarti vegetali e carta sul territorio del Comune di Ascona - Servizio con autoveicolo elettrico e automezzi Euro 5/6.

description: Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani (RSU), scarti vegetali e carta per il periodo 2021-2025 con veicolo elettrico e automezzi Euro 5/6. Quantitativi principali e note di riferimento: - RSU: ca. 2000 t/anno; - Verde: ca. 1000 t/anno; - Carta: ca. 60 t/anno; - Indicativamente sono previsti 2 giri di raccolta per ogni tipo di rifiuto, di lunghezza di ca. 15-20 km per giro.

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Ville de Bulle, Département urbanisme, M. Alexandre Malacorda

description: Fourniture (en achat) et installation de mobilier scolaire complet pour six salles de classe primaires, trois salles de classes enfantine, deux salles d’ACT/ACM, une salle d’appui, une salle des maîtres et un réfectoire. Les fournitures seront réparties dans env. 1670m2.

title: Transformation, extension de deux étages d'un bâtiment administratif et construction de trois couverts à vélo et deux garages

street: Grand-Rue 7


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Nettoyage de locaux de consultations CHUV — ville de Lausanne.

title: Prestations de nettoyage locaux CHUV- secteur Lausanne.

street: Chemin des falaises 1

ISS Facility Services SA

street: Chemin du Château Bloch 11


title: 723.37 Flutginas-Val Farbertg Baumeisterarbeiten

description: Beton 1'100 m3; Anker ungespannt 155 St; Fundationsmaterial 2'800 m3; Abdichtungen PVC 80 m2; Mikropfähle 10 St; Bewehrung 22 t; Entwässerungsleitungen 650 m; Gemischtmauerwerk 500 m2; Abtrag/Aushub 4'500 m3


description: Gipserarbeiten BKP 271.

title: Neubau Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz, Spitalstraße 46, 6004 Luzern.

description: Gipserarbeiten BKP 271.


name: Röthlisberger AG, Die Schreinermanufaktur,Gewerbestrasse7, 3535 Schüpbach, Suisse

title: Construction de 2 nouveaux bâtiments scolaires pour la DOSF

eligibilityCriteria: conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Verlängerung Betrieb und Wartung Netzleitsysteme Energie


title: BKP 401 - Umgebungsarbeiten Neubau Erweiterung Gemeindehaus

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: CHF 150.00 Bar bei Abholung


title: SSS-SR40 - Spezifikations- und Projektunterstützung für sichere Systemanwendungen in SmartRail 4.0

description: Mise à disposition de ressources qualifiées et adaptées à l’état du projet pour la spécification, le suivi de développement et la mise en service de systèmes sûrs de production ferroviaire. Renfort ou accompagnement de tiers en intégration et en développement de systèmes pour les CFF.

eligibilityCriteria: Allemand, Anglais


description: Couvertures d'assurance maladie perte de gain

title: Assurances LAA complémentaire et maladie perte de gain du CMS de la région sierroise

description: Couvertures d'assurance LAA complémentaire et maladie perte de gain

Loyco SA

street: Rue de l'Industrie 10


name: sportfloor technologies sa, à l'attention de Romain Heckler,Place Chauderon 3 / CP 7406, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 345 81 60

title: Terrains de sports du Devin - Gletterens

description: Transformation du terrain de football en terrain synthétique, création d'un terrain multisport de 2 couloirs d'athlétisme, d'un sautoir, des aménagements et équipements associés.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Département de l'aménagement et des constructions - unité soumissions

street: rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983


title: Construction, transformation et rénovation de bâtiments scolaires. Rue de l'Avenir 33, Delémont. Appel d'offre pour service d'ingénierie en chauffage et ventilation. CFC 294

description: Valeurs indicatives: Volumes SIA 416, Nouvelles constructions: ~35'000 m3 Volumes SIA 416, Transformation: ~21'000 m3 CFC 294 - Prestations d'ingénieur chauffage / ventilation. Phase 31: avant-projet Phase 32: projet de l'ouvrage Phase 33: procédure de demande d'autorisation/ Phase 41: appels d'offres, comparaison des offres, comparaison d'adjudication Phase 51: projet d'exécution Phase 52: exécution de l'ouvrage Phase 53: mise en service, achèvement

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur Projekt-Management Luzern Gesamtprojektführung

street: Zentralstrasse 1, postfach 4267


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: IWB, Fernkälte Basel SBB, Kühltürme

description: Gegenstand der Beschaffung sind Lieferung und Montage von Rückkühlanlagen (2 offene Verdunstungsrückkühler, Einkreissystem). Die exakte Beschreibung der Beschaffung ist in den Ausschreibungsunterlagen im Anhang 2 Leistungsverzeichnis LV-004 enthalten.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung - Bereitschaft zum Abschluss einer Solidarbürgschaft bei Zuschlag - Bestätigung Technische Anforderungen - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Vorlage einer Haftpflichtversicherung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen. Zwingende Mindestanforderungen - Einhaltung der Lärmschutzvorgaben Die detaillierten Vorgaben der zwingenden Mindestanforderungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Referenzen Anbieter: 20
Lärmschutzvorgaben: 20


title: Erneuerung Haustechnik

description: BKP 231.41 Dieselelektrische Notstromanlage. Die geschätzten Baukosten für die Anlage liegen in der Höhe von ca. CHF 397'000. Gesamtleistungspaket zusammen mit BKP 231 Apparate Starkstrom ist erwünscht.

eligibilityCriteria: 22.06.2009 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 45
Qualitätsgarantie auf Maschinen und Geräte (Umfang Zeitdauer): 30
Serviceorganisation mit Internetionszeit vor Ort <120 Minuten: 20
Beurteilung von Referenzobjekten der letzten 5 Jahre in ähnlicher Grösse und Komplexität: 5
Preis: 45
Qualitätsgarantie auf Maschinen und Geräte (Umfang Zeitdauer): 30
Serviceorganisation mit Internetionszeit vor Ort <120 Minuten: 20
Beurteilung von Referenzobjekten der letzten 5 Jahre in ähnlicher Grösse und Komplexität: 5


name: Kantonspolizei Zürich, IT-Innovation Projekte

description: Beschaffung von 65 identischen, leistungsstarken, für den Dauerbetrieb geeigneten Hardware Clients inklusive Bildschirm, Tastatur und Maus. Weitere Anforderungen gemäß Pflichtenheft in den Ausschreibungsunterlagen.

title: Ersatz Client-Hardware Digitale Forensik.

street: Postfach

mh Service GmbH

street: Barthelsmühlring 24

countryName: DE


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Instandsetzung Frauenklinik (IFKL)

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, IFKL, SKP 225.30 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen

description: Die Frauenklinik an der Effingerstrasse 102, gebaut 1999 - 2002, des Inselspitals Bern soll in der Haustechnik, Brandschutz, Gebäudehülle und Erdbebenertüchtigung instandgesetzt werden. Um damit den heutigen Anforderungen sicherheits-, bau- und haustechnisch und, soweit moeglich, energetisch zu entsprechen. Die Massnahmen erfolgen in den Bereichen HLKKSE, Spitalmedien, Notstromversorgung, Gebäudehülle, Energie, Brandschutz und Erdbebensicherheit. Spitalverträgliche Realisierung der Instandsetzungsarbeiten. Das Projekt IFKL verfolgt im Wesentlichen die Zielsetzungen: Statische Ertüchtigung der Südfassade (separates Projekt innerhalb dem Bauperimeter). Und die atmosphär. und techn. Sanierung der Geschosse und Räume zur Sicherstellung eines optimalen Spitalbetriebes. Das Gebäude an der Effingerstrasse 102 wurde komplett stillgelegt.

eligibilityCriteria: Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15, abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Inselspitals (Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Immobilien und Betrieb, Projekt IFKL) als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
Z1.1 Angebotspreis: 70
Z2 Referenzen Schlüsselpersonen: 15
Z4 Organisation: 15


title: Sanierung Schulhaus Mösli A, Bassersdorf BKP 242 / 243 Wärmeerzeugung / Wärmeverteilung

description: Sanierung Schulhaus Mösli A, Bassersdorf Sanierung Wärmeerzeugung / Wärmeverteilung


name: Chappuis Architectes SA pour le bureau OS Architekten Zürich

description: Travaux de construction d'un centre scolaire et sportif composé de 2 bâtiments: EPE salles de classes. SDS Salle de sport double, accueil extra-scolaire et 2 logements.

title: CSC Complexe scolaire et sportif de Chavully.

street: Rue Jacques Gachoud 3


name: St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK)

title: Umgebauter, runderneuerter Kabelverlegewagen (Retrofitumbau)


name: COLAS SA Vaud,Rue de Morges, 19-21, 1023 Crissier, Suisse

title: Carrefour RC 780a - Route des Paquais - Giratoire de Granges-Neuves

description: Dimensions, quantités principales Démolition : Bordures : 600ml Réseaux : Fourniture et pose de PE : 300 ml. Fouilles et terrassements : Déblais : 600 m3 - Fourniture et compactage de grave GNT045 : 600 m3 Chaussées et revêtement : Fourniture et pose différents enrobés : 2’500 to Canalisation et évacuation des eaux : Caniveaux à fente: 100 ml - Tuyaux PVC : 60 ml Marquage : 1'500 ml. Glissière de type GSA : 25 ml Signalisation routière : Panneaux de direction avancés : surface de 10 à 12 m2 : 4 pces - Signalisation routière avec mâts : 10 pces

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: FFS Immobili, Diritto, compliance e acquisti,Vulkanplatz 11, 8048 Zurigo, Suisse, E-mail:

title: Contratti quadro per prestazioni di gestione dei progetti - LOTTO 3: Svizzera italiana

description: Simap

eligibilityCriteria: Secondo la documentazione del bando


title: Bauherrenunterstützung Projekt "Entwicklung Bahnhof Wohlen"


description: Fluchtwegausgänge Ost/West, Aufstockung Zentrale West und Baugrubenarbeiten zur Ertüchtigung des Energieleistungstunnel als Fluchtweg. Hauptmengen: - Belagsaufbruch 190m2 - Spundwände 780 m2 - Aushub 2'330 m3 - Spriessung 40 to - Schalung 3'900 m2 - Beton 660 m3 - Bewehrung 66 to

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 50
ZK 2: Projektorganisation und Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30
ZK 3: Bauprogramm: 20
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 50
ZK 2: Projektorganisation und Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30
ZK 3: Bauprogramm: 20


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Sarah Pagnoni, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 27 77, Fax: +41 91 814 27 39, E-mail:

description: Settore A CM Mendrisio La gara d'appalto concerne i lavori di risanamento delle pavimentazioni delle strade cantonali previsti con miscele fonoassorbenti, eseguiti nell'anno 2021 nel settore A di competenza del Centro di manutenzione Mendrisio.

description: Settore D CM Sottoceneri La gara d'appalto concerne i lavori di risanamento delle pavimentazioni delle strade cantonali previsti con miscele fonoassorbenti, eseguiti nell'anno 2021 nel settore D di competenza del Centro di manutenzione Sottoceneri.

description: Settore E CM Locarno La gara d'appalto concerne i lavori di risanamento delle pavimentazioni delle strade cantonali previsti con miscele fonoassorbenti, eseguiti nell'anno 2021 nel settore E di competenza del Centro di manutenzione Locarno.

title: Strade cantonali - Risanamento fonico 2021 - Settori A, D e E - Opere di pavimentazione

description: La gara d'appalto concerne i lavori di risanamento delle pavimentazioni delle strade cantonali previsti con miscele fonoassorbenti, eseguiti nell'anno 2021 nei settore A, D e E di competenza dei Centri di manutenzione.

eligibilityCriteria: Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina Iscrizione.


title: OP-Raumsysteme - Wand und Deckenaufbauten

description: Wand- und Deckenaufbauten für den OP Saal, Wand-, Deckenaufbauten und Möbel Einleiten / Ausfahrzone und Ausstattung für den OP Korridor. Hinweis: Bitte beachten Sie den Eingabeanschluss für Fragen ist bereits am 26.06.. Im Bewusstsein, dass dieser Zeitplan sportlich, für uns aber durch Ferienabwesenheiten leider nicht anders lösbar ist, bedanken wir uns für Ihr Verständnis!


name: neo technologies SA,Rue de Lausanne60, 1020 Renens VD, Suisse

name: Unité Achats, à l'attention de Katia Cucciola,Chemin du Chateau-Bloch 2, 1219 Le Lignon, Suisse, E-mail:

title: CRM Vente Multi-fluide Télécom

description: Selon cahier des charges annexé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Mitarbeit bei der Erstellung und Publikation der offiziellen Fahrplanpublikation


title: Ersatz Elolegic V3 Zutrittskomponenten

description: Die elektronischen Zutrittskomponenten (dormakaba elolegic U300 V3), die von einer Abkündigung betroffen sind werden nicht mehr geliefert und können zukünftig nicht mehr betrieben werden. Sämtliche elektronischen Zutrittskomponenten (Elektronische Zylinder und Türbeschläge) im Gebäude BIN, haben eine veraltete Technologie und müssen ersetzt werden. Um die Systemkompatibilität beizubehalten sind Komponenten mit der Technologie dormakaba E300 evolo V4 einzusetzen. Das bestehende Online Zutrittskontrollsystem an der Gebäude Peripherie und den Etagenabschlüssen sowie die mechanischen Zylinder werden nicht ersetzt.

eligibilityCriteria: Begehung (Teilnahme obligatorisch) Zeitpunkt : 25.08.2020 / 08:00 Treffpunkt : Universität Zürich Nord, Binzmühlestrasse 14, 8050 Zürich (Haupteingang)


name: Nordostschweizerische Kraftwerke Grid AG

description: Installation und Erschliessungsarbeiten Aushub- und Wiederinstandstellung Mikropfähle, Baugruben- und Felssicherungsmassnahmen Stahlbetonarbeiten für Fundamente

title: Fundamente für die neue Hochspannungsleitung

description: Für das neue Pumpspeicherkraftwerk Linth-Limmern im Kanton Glarus ist ein eigener 380-kV-Netzanschluss mit einer neuen Freileitung geplant. Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen 380-kV-Ltg wird eine Teilstrecke der bestehenden 220-kV-Ltg verlegt. Die Hochspannungsfreileitungen verlaufen in der Gemeinde "Glarus Süd" von Tierfed nach Schwanden. Das Erstellen der Mastfundamente für die neue 380-kV-Ltg und die Streckenverlegung der bestehenden 220-kV-Ltg ist Gegenstand der Submission. Sie kommen in den Hanglagen in der östlichen Talflanke, ca. 50-400m über dem Talboden zu liegen. Grösstenteils sind die Standorte der einzelnen Fundamente in steilem und sehr steilem Gelände, und sind schwer zugänglich. Die Erschliessung hat grösstenteils über Baupisten und Transportseilbahnen zu erfolgen. Einzelne Lufttransporte können unter Umständen ergänzend sinnvoll sein. Der Umfang der Arbeiten beträgt 65 Fundamente für Hochspannungsmasten (Fachwerkmasten), verteilt auf 8 Baulose

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit / Preis: 60
Technische Lösung: 30
Lieferantenbeurteilung: 10
Wirtschaftlichkeit / Preis: 60
Technische Lösung: 30
Lieferantenbeurteilung: 10


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern,à l'attention de Bruno Rankwiler, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031633 34 40, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Auftrag IV - Fachcontrolling im Bereich Systemtrennung

description: Die Beauftragten helfen mit bei der Erarbeitung und Pflege von übergeordneten Vorgaben und Standards, formulieren projektspezifische Vorgaben und sichern im Rahmen ihrer Tätigkeit als Fachcontroller die Einhaltung der Projektanforderungen und weiterer Vorgaben in den bearbeiteten Projekten.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Weitere Teilnahmebedingungen: Alle Anbieter sind zugelassen. Das heisst auch die Anbieter die in aktuell laufenden Projekten des AGG mitarbeiten, oder welche die aktuell laufenden Aufträge im Fachcontrolling in den Bereichen Haustechnik (HLKS + Elektro) und Umwelt / Ökologie inne haben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Auftragsanalyse; Chanchen / Risiken: 30
2. Schlüsselpersonal; 2.1 Kompetenzen und Referenzen (25 %), 2.2 Verfügbarkeit des Schlüsselpersonals (25 %): 50
3. Preis; Total Honorar und Nebenkostenangebot in CHF: 20
1. Auftragsanalyse; Chanchen / Risiken: 30
2. Schlüsselpersonal; 2.1 Kompetenzen und Referenzen (25 %), 2.2 Verfügbarkeit des Schlüsselpersonals (25 %): 50
3. Preis; Total Honorar und Nebenkostenangebot in CHF: 20


name: Division Gestion des Ressources, Section Informatique & Gestion des Équipements

street: Schwarzenburgstrasse 165


title: Schulhaus Hagen, Illnau, Schulraumerweiterung und Bau einer Dreifachsporthalle.

description: Bauvorhaben: Die heutige Schulanlage Hagen wird erweitert durch einen neuen Schultrakt, einer Dreifachsporthalle sowie Räumlichkeiten für die Tagesbetreuung. Projektbeschrieb: Rückbau der bestehenden Turnhalle, neuer Schultrakt mit 8 Klassenzimmer sowie Gruppenräume, Therapiezimmer, Lehrerbereich, Schulleitungsbüro sowie ein Mehrzweckraum. Neubau Dreifachsporthalle mit Geräteräumen, Garderoben, sowie die Räumlichkeiten für die Tagesbetreuung mit Aufenthalts-Essbereich, Regenerierküche und Nebenräume. Arbeitsbeschrieb: Lieferung und Montage von mehrfeldrigen Fensterkonstruktionen.

Stadt Illnau-Effretikon

street: Märtplatz 29


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Küchenmaterial.

description: Die Logistikbasis der Armee (LBA) ist für die Belieferung von Küchenmaterial zu Gunsten der Schweizer Armee verantwortlich. Damit die LBA diese Verantwortung wahrnehmen kann, soll zu Gunsten des Bedürfnisträgers die Versorgung von Küchenmaterial sichergestellt werden.

street: Rodtmattstrasse 110

Banholzer AG

street: Gewerbestrasse 2


description: Echafaudages.

description: Courant faible et courant fort.

description: Chauffage.

description: Sanitaire.

description: Ventilation.

description: Mesures parasismiques en acier.

title: Surélévation toiture du bâtiment Sylvana à Epalinges.

description: Surélévation de la toiture, déplacement du local technique et mise en place de mesures parasismiques

A.Planir SARL

street: Chemin de l'Usine 13


name: Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau

title: Teppichersatz, Telli-Hochhaus, BKP 281 Bodenbeläge

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen. Im Telli-Hochhaus ist im Jahr 2021 vorgesehen, die Bodenbeläge im 1. Obergeschoss (Sitzungs- und Korridorbereiche) und 2.bis zum 22. Obergeschoss (Büro- und Korridorbereiche) zu ersetzten (ausgenommen bereits sanierte Bereiche). Die Arbeiten finden während rund 9 Monaten im Zeitraum vom April bis zum Dezember 2021 statt. Die Stockwerke sind in den jeweiligen Zeiten nicht zugänglich für Mitarbeitende.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.


title: Universität Zürich-Irchel, Bau Y63, Umbau Lernzentrum Hauptbibliothek

description: Baumeisterarbeiten beinhaltend: Baustelleninstallation, Demontagearbeiten, statische und nicht statische Abbrüche, Arbeiten für Erdbebensicherheit sowie diverse Beton- und Maurerarbeiten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


name: Université de Lausanne,Genopode, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achat d'équipements pour l’hébergement de zebrafish

description: Fourniture et installation d'équipements pour l’hébergement de zebrafish dans des conditions contolées (maintien de la qualité de l'eau, mesures du pH et des gaz dissous). Le soumissionnaire fournira également le design de l'installation dans les locaux mis à disposition.

eligibilityCriteria: Français, Anglais


name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres public dans le cadre de GRAFOUS pour l'acquisition de pinceaux scolaires

description: GRAFOUS, soit le Groupement d'achat de fournitures scolaires, est une association sans but lucratif qui a notamment pour but de regrouper les achats cantonaux de matériel et de fournitures scolaires. Au sein de cette association, les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et Fribourg cherchent à acquérir pour leurs écoles, des pinceaux scolaires pour les années 2022 à 2026.

eligibilityCriteria: Seuls peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre : 1. Attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a. attestation AVS / AI / AC / APG; b. attestation LAA; c. attestation LPP. 2. Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations familiales, ainsi que la contribution professionnelle. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, au minimum 15 jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche (CCT) ou b. attestation de l’OCIRT 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. si le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source, attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée. 5. Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel.


title: Développement FAN


title: Computertomograph

description: CT mit zusätzl. Auswertestation oder Serverlösung als Option. . Das System ist schwerpunktmässig auf Untersuchungen am Bewegungsapparat auszurichten, insbes. bei Patienten mit Metallimplantaten sowie für CT-Intervention mit In-Room-Monitor.


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Tiefbauarbeiten Planierarbeiten, Entwässerung, Wege und Plätze, Ausstattung

title: Gymnasium Münchenstein — Erweiterungsbau, Tiefbau- + Umgebungsarbeiten

street: Rheinstrasse 29


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de M. Candolfi,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, Fax: sans indication, URL www.gva.ch/

title: Assistance à maîtrise d'ouvrage ConvergenceS, volet infrastructures

eligibilityCriteria: Voir le document conditions administratives de l'appel d'offres, art 1.3.2


name: Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza,à l'attention de Eugenio Cavallo, Via Cantonale, 6672 Gordevio, Suisse, Téléphone: +41 91 753 19 21, Fax: +41 91 735 22 29, E-mail:

title: Piccola Casa Divina Provvidenza “Cottolengo” a Gordevio – Opere da Impianto di ventilazione

description: Il progetto si sviluppa sul mappale RFD no. 710 di proprietà della Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza L’impostazione del progetto prevede la ristrutturazione di tutte le camere e spazi posti nei blocchi A-B-C, mentre le camere destinate al personale del blocco D non verranno coinvolte dal progetto e si procederà solo al livello -1 creando i nuovi spazi di ristoro per il personale. Tutte le 83 camere verranno rinnovate con nuove celle sanitarie, nuovi serramenti, e nuovi rivestimenti, come pure gli impianti verranno rinnovati, questo vale pure gli spazi comuni. Quantità principali: - UTA aria per posa esterna 11’000 mc/h ambienti pz 1 - UTA aria per posa esterna 14’000 mc/h ambienti pz 2 - UTA aria per posa esterna 5’000 mc/h cucina pz 1 - Canali in lamiera zincata ca. kg 15’900 - Tubi spiro in lamiera zincata ca. ml 1’000 - Isolazione per canali EI 30 ca. mq 680

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.


name: Ministère des Finances Bâle-Campagne Informatique Central et Bureau central des marchés publics, Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, Suisse, E-mail:

title: Red Hat Enterprise Linux Wartung und Support

description: Die ZI setzt Red Hat Enterprise Linux bereits ein. Der Maintenance Support für die bestehenden Lizenzen läuft aus und muss verlängert werden. Die ZI nimmt dies zum Anlass, um mit der vorliegenden Ausschreibung einen Red Hat Partner zu bestimmen, über den in den kommenden vier Jahren Lizenzen und Wartung für Red Hat Enterprise Linux bezogen werden können (mit Option auf eine vierjährige Verlängerung).

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten. Unvollständig oder verspätet eingetroffene Angebote werden ausgeschlossen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbieter. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Preis: 100


name: Ascenseur Schindler SA,Rue de l'Industrie 58, 1030 Bussigny, Suisse

name: Regtec SA, à l'attention de Commune de Belmont-sur-Lausanne,Route de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 651.01.20, Fax: 021651.01.19, E-mail:

title: Installation d'ascenseur


title: H3b Cavril - Casaccia Belagsarbeiten

description: Belag fräsen 8'100m2; AC T 22 - 34t; AC T 16 - 17t; AC 8 - 595t;

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.:


name: FPLC : Fondation pour la promotion du logement et de l'habitat coopératif

description: Fourniture et pose de portes de communication pour deux bâtiments (L9/L11) de logement en PPE.

title: Quartier de l’Adret Pont-Rouge / LOTS DE, L9/L11 CFC 273.0 : PORTES DE COMMUNICATION

street: p.a. FPLC, chemin des Mérinos 12

WIDER SA

street: Riond-Bosson 13


description: Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Areal des Waffenplatzes Auenfeld konzentriert. Das Areal der Kaserne Auenfeld in Etappen, für die Unterbringung von gesamthaft 1 700 Personen, ausgebaut. Die bestehenden Gebäude werden größtenteils weiter genutzt und entsprechend saniert. Zur Abdeckung der weiteren Nutzungen sind zusätzliche Neubauten vorgesehen. Mit der vorliegenden Ausschreibung soll der Holzbau für die Aufstockung eines bestehenden Gebäudes im Baufeld 2 / SÜD der 1. Bau- Etappe beschafft werden.

title: Armasuisse Immobilien, Auenfeld, DNA-A/1788: BKP 214 Holzbau, Baufeld 2 / SÜD – Frauenfeld, TG.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description: Travaux: sols sans joints, ciment-résine — CFC 281,3. Estimation: CHF 347 318 HT.

title: Nouvelle comédie — 1537TI — sols sans joints, ciment-résine.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstraße 34, 8134 Adliswil

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen.

title: BKP 283 Akkustikdecken - wände Neubau Schulhaus Dietlimoos in Adliswil

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen.

street: Zürichstrasse 34


title: Holzschnitzelheizung, Energieliefer-Contracting, Wärmeverbund Eglisau.

description: Planung, Lieferung und Erstellung einer monovalenten oder bivalenten Holzschnitzelheizung sowie Wärmeverteilung gemäß Leistungsbeschrieb; Möglicher Endausbau bis ca. 2 000 kW; Betrieb, Wartung, Bedienung, Instandhaltung der Wärmeversorgung; Ersatzbeschaffungen innerhalb Vertragsdauer.

Energie & Holz GmbH

street: Neugasse 6


title: Um- und Erweiterungsbau Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen (WAP), Wallisellen.

description: Keramische Wandplattenbeläge.

Abteilung Planung + Hochbau

street: Zentralstraße 9


name: Stiftung Abegg-Huus Wohnen und Pflege im Alter

title: Gipsrarbeiten BKP 271 ; Decken aus Gips BKP 283.2

description: In Rüschlikon ensteht mit dem Abegg-Huus ein Ersatzneubau für das bisher bestehende Pflegezentrum für Demenzkranke. Der Ersatzneubau mit 45 Zimmer soll dem Stand der Technik entsprechende, bauphysikalische und schalltechnische Standards erfüllen. Geschossfläche (GF) 6`527 m2 Aussengeschossfläche (AGF) 679 m2 Gebäudevolumen (GV) 23`008 m3 Die Zufahrt ist mittels direkter Strassenlage möglich. Das Unter- und Erdgeschoss ist nicht überall Unterkellert und besteht aus Keller, Technikräumen, Waschküchen, Putzräumen und allg. Räumen Betreiber. Im 1.Obergeschoss befindet sich eine Küche für ca. 90 Mahlzeiten, Verwaltung, und allgemeine Räumen. 2.-5. Obergeschoss sind die Zimmer mit Nasszellen (Fertignasszellen) untergebracht.


description: Groupement pluridisciplinaire: ingénieur civil et architecte paysagiste. Mise en séparatif, assainissement du réseau secondaire et aménagements des espaces publics. Objet 1: d'un bureau d'ingénieur civil pour les travaux de mise en séparatif, assainissement EC et EU; avenues Joli-Mont, Riant-Parc et Louis-Casaï. Phase 3 partielle, projet; phase 4, appel d'offres; phase 5, réalisation. Montant des travaux estimé à 4'338'000 CHF. Objet 2: d'un groupement pluridisciplinaire pour les travaux des espaces publics, composé d'un bureau d'ingénieur civil et d'un bureau d'architecte paysagiste; avenues Joli-Mont et Riant-Parc. Phase 3, étude de projet, phase 4, appel d'offres; phase 5, réalisation.

title: PLQ Mervelet (M227TI) groupement pluridisciplinaire: ingénieur civil et architecte paysagiste

description: Groupement pluridisciplinaire: ingénieur civil et architecte paysagiste. Mise en séparatif, assainissement du réseau secondaire et aménagements des espaces publics. Objet 1: d'un bureau d'ingénieur civil pour les travaux de mise en séparatif, assainissement EC et EU; avenues Joli-Mont, Riant-Parc et Louis-Casaï. Phase 3 partielle, projet; phase 4, appel d'offres; phase 5, réalisation; Montant des travaux estimé à 4'338'000 CHF. Objet 2: d'un groupement pluridisciplinaire pour les travaux des espaces publics, composé d'un bureau d'ingénieur civil et d'un bureau d'architecte paysagiste; avenues Joli-Mont et Riant-Parc. Phase 3, étude de projet, phase 4, appel d'offres; phase 5, réalisation.


name: Direction des systèmes d'information (DSI)

title: Conduite opérationnelle et exécution d'environ la moitié du déploiement de la migration de postes de travail; détails selon dossier d'appel d'offres.

title: Conduite opérationnelle et exécution d'environ la moitié du déploiement de la migration de postes de travail; détails selon dossier 'appel d'offres.

title: Prestations pour la migration technique des postes de travail de l'administration cantonale vaudoise.

description: Le but du marché est de fournir les prestations nécessaires durant la phase de migration technique des postes de travail de l’administration cantonale vaudoise (ACV). Ces ressources seront chargées de la migration de quelques 7 400 postes de travail répartis sur environ 600 sites dans le canton de Vaud.

street: Avenue de Longemalle 1

AiM Services SA

street: 2-4 rue du Lièvre


title: Retrofit KW Grimsel 2 - Brandlöschanlage

description: Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von Inertgas-Löschanlagen (Stickstoff, nach CEA Norm 4008) inkl. Branderkennungselemente, Druckentlastungs- und Brandschutzklappen für die Maschinengruppe 1 bis 4 und das Oelmagazin, bestehend aus: - 1 Löschanlage für den Trafo-Raum, 1 Löschanlage für den Motor-Generator-Raum, 1 Löschzentrale (pro Maschinengruppe) - 1 Löschanlage und 1 Löschzentrale für das Oelmagazin

eligibilityCriteria: Teilnahme an der obligatorischen Begehung vom 15. September 2011. Die Anmeldung zur Begehung muss schriftlich bis am 12. September 2011 bei der Beschaffungsstelle wie in Teil 0 der Ausschreibungsunterlagen beschrieben, erfolgen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Technische Ausführung: 40
Qualität des Angebots, Referenzen, Gesamteindruck: 10
Angebotspreis: 50
Technische Ausführung: 40
Qualität des Angebots, Referenzen, Gesamteindruck: 10


description: Ergänzungen und Ersatz bestehender Unterlagsböden aus Zement.Oberflächenbehandlung bestehender/ergänzter Unterlagsböden wie Schleifen, mit Oberflächenschutz beschichten, Spachteln.

title: Umnutzung UZI 1-1 zum Schulraumprovisorium der Sek. II

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110


title: BAV 60411 Kongresshaus und Tonhalle Zürich

description: Instandsetzung und Umbau BKP 221.6 Aussentüren aus Metall


title: Totalunternehmer- und Investorenevaluation – Neubau Gemeindehaus gemäß Vorgaben.

awardCriteriaDetails:
Bedarfsabdeckung Gemeinde:
Finanzielle Belastung Gemeinde:
Politische Tragbarkeit:
Abdeckung Vorgaben GVB:
Architektonische Qualität des Projekts:
Wirtschaftlichkeit:
Terminprogramm:
Ökologie:

Einwohnergemeinde Trubschachen

street: Dorfstrasse 7

Thuner Bau AG Trubschachen

street: Wegstoecklistrasse 11


name: Direction des Travaux Publics du Canton de Zurich, section des Ponts et Chaussées,à l'attention de Monsieur Martin Kummer,, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Mettmenstetten Westumfahrung Zürich, N 4.1 Zürich Brunau - Kantonsgrenze Zug, 6 Filderen - Knonau, Trasse Los Süd, Stützmauer Eigi Nord

description: Leistung: Demontage best. Leitschranken: 380 m' Felsabtrag maschinell, inkl. Abtransport: 470 m3 Betonabtrag mittels HDW: 200 m2 Verbundanker: 1'900 St Wandschalungen Typ 2 / Typ 4-1: 1'340 m2 Wandbeton NPK G, Tiefbaubeton T4: 500 m3 Bewehrung: 57'350 kg Fugenabdichtung geklebt: 60 m2 Hinterfüllung mit Grobkies 32/50: 520 m3 Es findet keine Begehung statt.


name: Bernasconi Romandie SA,Z.I. La Palaz C, 1530 Payerne, Suisse

name: Bourgeois & Rudaz SA, Ingénieurs géomètres, à l'attention de M. David Varidel,Grand Rue 9, 1337 Vallorbe, Suisse, Téléphone: 0218433062, Fax: 0218431491, E-mail:

title: Mise en séparatif et pose de conduites de service - Chez Barrat

description: Travaux de génie civil pour exécution de la mise en séparatif du quartier "Chez Barrat", le remplacement d'une conduite d'eau potable, l'installation d'éclairage public et la pose de conduites de services.

eligibilityCriteria: Entreprise de génie civil active régulièrement dans le domaine des travaux publics. Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


description: Für die baulichen Anpassungen des Klostergebäudes wird ein Planerwahlverfahren durchgeführt.

title: Massnahmenzentrum Kalchrain, Klostergebäude, Planerwahl im selektiven Verfahren für Architekten

procurementMethod: selective

Kantonales Hochbauamt

street: Promenadenstraße 8


description: Le marché consiste à établir une offre pour les prestations SIA complètes (phases SIA 3, 4 et 5) d’ingénieur civil pour l’ensemble de l’objet du marché.

title: Centre technique et logistique OIKEN

Sylla Widmann Architectes SA

street: Rue des Maraîchers 8

Kurmann Cretton Ingénieurs SA

street: Avenue de France 24


title: «Anergienetz Wiesental, Sanitärarbeiten, bitte nicht öffnen»

description: . Die IBC Energie Wasser Chur befindet sich in der schrittweisen Realisierung ihres Anergienetzes Wiesental/Salufer. In einer ersten Etappe erfolgt der Bau der beiden Grundwasserbrunnen (Entnahme und Rückgabe) sowie der entsprechenden Anergieleitungen, welche für die Erschliessung des Wohngebiets Salufer zwischen Wiesental und Saluferstrasse vorgesehen sind. Zudem müssen im Zuge dieser Arbeiten diverse bestehende Werkleitungen wie Mischabwasser-, Wasser- und Elektroleitungen verlegt, erneuert oder abgebrochen werden. . Die ausgeschriebenen Sanitärinstallationsarbeiten beinhalten die Lieferung und Montage der Rohrleitungen/Armaturen der Hauptleitungen sowie der Hausanschlüsse. Parallel resp. vorgängig erfolgen durch den Bauunternehmer die Bauarbeiten für die Erstellung der Leitungsgräben. . Die Grundwasserpumpen sowie die Steigleitungen für die beiden Grundwasserbrunnen sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Gaetano Berardi,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 53, E-mail:

title: Cursus Management

description: Selon cahier des charges, notamment développer la culture managériale et le style de leadership, autour des compétences (soft skills) clés en renforçant les pratiques inclusives, agiles, et les comportements favorisant bien-être et performance des équipes.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

street: Fellerstraße 21


title: Stadtspital Triemli, Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich, Neubau Bettenhaus

description: Stadtspital Triemli, Neubau Bettenhaus


description: Entschichtung ,HDW Reinigung / Druckluftreinigung und Neubeschichtung aller Innenflächen Druckleitung Ackersand 2. Innenflächen ca. 7400 m²

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlichkeit / Preis: 50
Technisches Konzept / Referenzen: 40
Vollständigkeit der Unterlagen: 10
Wirtschaftlichkeit / Preis: 50
Technisches Konzept / Referenzen: 40
Vollständigkeit der Unterlagen: 10


name: AG Kraftwerk Wägital (AKW) Betriebsleitung

description: AG Kraftwerk Wägital (AKW), Revision von 4 Stück Sicherheitsdrosselklappen, 2 Stück Zentrale Siebnen und 2 Stück Zentrale Rempen und Ersatz der 4 Stück ölhydraulischen und elektrischen Steuerungen.

title: AG Kraftwerk Wägital (AKW), Revision von 4 St. Sicherheitsdrosselklappen, 2 St. Zentrale Siebnen und 2 St. Zentrale Rempen und Ersatz der 4 Stück ölhydraulischen und elektrischen Steuerungen

description: Gegenstand der vorliegenden Anfrage ist die Auslegung, Konstruktion, Fabrikation, Demontage, Bestandsaufnahme, Instandstellung aller Teile, Prüfungen im Werk oder Vorort, Transport, Versicherung, Montage, Inbetriebsetzung, Probebetrieb, Inspektionen während der Garantiezeit, die vollständigen Dokumentationen über die geleisteten Revisionsarbeiten und Schulung des Kraftwerkspersonals für die 4 Sicherheitsdrosselklappen der Zentralen Siebnen und Rempen, sowie die Erneuerung der ölhydraulischen und elektrischen Steuerungen an allen 4 Sicherheitsdrosselklappen.

street: Eisenburgstraße 21

Nugo Romano S. p. A

street: Via Area Artigianale Sassonia, 6

countryName: IT


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Sven Boss,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, E-mail:

description: Das Schulmaterial Portfolio wird für die gesamte Stadt Bern zentral durch Logistik Bern koordiniert, beschafft und verteilt.

description: Das Büromaterial Portfolio wird für die gesamte Stadt Bern zentral durch Logistik Bern koordiniert, beschafft und verteilt.

title: Beschaffung von Büromaterial Los 1 und Schulmaterial Los 2

description: Mit dieser Ausschreibung will Logistik Bern das Büro- und Schulmaterial Portfolio in Lose aufteilen und pro Los eine Lieferantin/ einen Lieferanten evaluieren. Der übergeordnete Prozess, siehe Punkt 5, gilt für beide Lose. Wichtige Ziele im Überblick: - Umstellung aller Lagerartikel auf Durchlaufartikel ohne grosse Lieferqualitätsverlust an den Endkunden - Lieferantenreduktion - Einheitliche und fixe Preise - Reduktion operativer Aufwand bei der Beschaffung und Logistik

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. - Komplett Ausgefülltes Referenzblatt, Anhang 7 - Komplett Ausgefülltes Preisblatt und Fragebogen (Lose sind in unterschiedlichen Register), Anhang 1 Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 80
Lieferantenbewertung / Nachhaltigkeit; - Nachhaltigkeit I (Zustelllogistik), - Nachhaltigkeit II (Nachhaltige Projekte) ,- Nachhaltigkeit III (Nachhaltige-Produkte):: 20


name: Amt für Integration und Soziales, Abteilung Asyl und Flüchtlinge / Amt für Bevölkerungsdienste, Migrationsdienst

title: Obligatorische Krankenversicherung nach KVG für Asylsuchende und vorläufig aufgenommene sowie Nothilfe beziehende Personen


title: H.B0095.22 Neugestaltung Vorfahrten: Überdachung Stahbau und Metallbau

description: Die Vorfahrten im Abfluggeschoss werden vollständig überdacht. Die Primärkonstruktion der neuen Überdachung bildet eine klassische Stahlkonstruktion mit einer Länge von 330m und einer durchschnittlichen Breite von 22m. Das Haupttragwerk besteht aus 34 Rahmenträgern, welche in Längrichtung mit Sekundärträgern verbunden werden. Die obere Eindeckung besteht aus Trapezblech, die unteren Bekleidungen aus abgehängten, grossformatigen Metallpaneelen.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien (vgl. 3.7)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Qualität des Angebotes: 30
Schlüsselpersonen: 10
Termine: 10
Preis: 50
Qualität des Angebotes: 30
Schlüsselpersonen: 10
Termine: 10


name: CHILLEMI CIE SA,2BIS RUE ST LEGER - CP 2130, 1211 GENEVE 2, Suisse

name: Fondation Immobilière de la Ville d'Onex, à l'attention de M. Alain Walder,chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex, Suisse

title: COM - Les Communailles Construction d'un immeuble locatif et d'un parking souterrain à Onex (GE) Travaux: Chapes

description: Voir descriptif dans le formulaire K2.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Baumeisterarbeiten Wasserbauplan Wilbach

description: Ersatz Durchlass Stollenstrasse mittels Wellstahlprofil (L=43m mit Lichtschacht), Gerinnegestaltung Gewässer (L=50m) Schüttung Hochwasserrückhaltedamm (Hmax=4m, V=700m3) mit Durchlassbauwerk (Beton/Wellstahl)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Immobilien

title: St. Gallen, Bahnhof-Umbau AG+DG; Unterlagsböden

description: Umbau des Dienstgebäudes und Aufnahmegebäudes des Bahnhofes St. Gallen: Bauliche Massnahmen Dienstgebäude (DG): - Abbruch einer aussen liegenden Rampe und inneren Einbauten, sowie von lokalen Betonstrukturen in Erd- und Untergeschoss. - Einbau einer invalidengerechten Rampe innen und Erstellen von Verkaufsflächen im Rahmen des Grundausbaus. - Montage von neuen Kastenfenstern an der Nord- und Südfassade, sowie thermische Verbesserungs-Massnahmen im Unter- und Erdgeschoss. - Neue Sockelelemente aussen (Betonbau), sowie Verputz- und Malerarbeiten als Finish aussen. - Massnahmen zur statischen Verbesserung bei Erdbeben. Bauliche Massnahmen Aufnahmegebäude (AG): - Neubau einer Elektro-Trafostation im aussenliegenden Untergeschossbereich. - Einbau eines aussenliegenden Warenaufzugs (EG-UG). - Einbau einer zusätzlichen Elektroverteilung, sowie komplett neue Haustechnikzentralen im Untergeschoss und Ersetzen oder Überholen der gesamten Haustechnikinstallation UG - ZG. - Verschiebung und Neuerstellen des Bahnreisezentrums im Erdgeschoss. - Schaffen von neuen Büroflächen im Galeriegeschoss - Einbau einer neuen, öffentlichen Toilettenanlage im Untergeschoss. - Einbau von neuen Verkaufsflächen - Verstärkung der Tragstruktur in allen Geschossen (Erdbeben- Sicherheitsmassnahmen) - Massnahmen der Denkmalpflege an Fassaden und Innenraum. - Hochwasserschutz am Gebäude

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Büro für Bauökonomie AG,à l'attention de Jürg Melchior, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Suisse, E-mail:

title: BKP 463 Belagsarbeiten Oberbau (Pflasterbeläge)

description: Die Arbeiten umfassen die Demontage (Ausstattung und Pflasterbeläge) der denkmalgeschützten Umgebung für die Wiederinstandsetzung im Jahre 2020. Erstellen der Entwässerung mit Anschluss an bauseitige Kanalisation. Erstellen neuer Belagsflächen aus Asphalt und Natursteinpflästerung.


name: Einfache Gesellschaft Kunsthaus Erweiterung

title: Kunsthaus Zürich

description: Erweiterung BKP 273.5 Kunsthausshop, Einrichtungen aus Holz

awardCriteriaDetails: Preis:


name: Amt für Arbeitslosenversicherung AVA, Arbeitsvermittlung LAM Office de l'assurance-chômage, Service de l'emploi LMMT

description: Voir chiffre 2.6.«objet et étendue du marché». Lot 5-IPplus-Jura. Les locaux doivent se trouver dans l’une des communes municipales suivantes: Tavannes, Tramelan, Saint-Imier ou Moutier.

description: Voir chiffre 2.6.«objet et étendue du marché». Lot 4-IPplus-Seeland. Les locaux doivent se trouver dans les zones 300 et 301 de la communauté tarifaire Libero de Bienne ou dans la zone 310 corresp. à Lyss (voir pièce jointe 6 des documents d'appel d'offres).

description: Voir chiffre 2.6.«objet et étendue du marché». Lot 3-IPplus-Emmental Oberaargau. Les locaux doivent se trouver dans l’une des communes municipales suivantes: Berthoud, Langenthal ou Langnau.

description: Voir chiffre 2.6.«objet et étendue du marché». Lot 2-IPplus-Berner Oberland. Les locaux doivent se trouver dans l’une des communes municipales suivantes: Thoune, Spiez ou Interlaken.

description: Voir chiffre 2.6.«objet et étendue du marché». Lot 1-IPplus-Bern-Mittelland. Les locaux doivent se trouver dans les zones 100 et 101 de la communauté tarifaire Libero de Berne (voir pièce jointe 5 des documents d'appel d'offres).

description: MMT Intégration professionnelle plus (IPplus) 2022-2026.

street: Lagerhausweg 10

Centre Social Protestant Berne-Jura

street: Rue de la Promenade 14

Jobcom GmbH

street: Buchserstrasse 22

Volkswirtschaft Berner Oberland

street: Kammistrasse 13

Förderverein cocomo

street: Badenerstrasse 812


title: Sanierung Wasserleitung Gattkonerstrasse (Gattikonerstrasse 113 bis Sihlhaldenstrasse) 8800 Thalwil


name: Commune municipale de Bienne représentée par la direction TEE, Département des infrastructures, Génie civil,rue Centrale 49, 2501 Bienne, Suisse, Téléphone: +41 32 326 16 51, Fax: +41 32 326 16 94, E-mail:

title: Biel, Nordachse (Seevorstadt West) Sanierung und Verkehrsoptimierung

description: Gravier de coffrage: 2'000 m3 Bordures: 1'650 m Revêtements: 1'820 t

eligibilityCriteria: conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21). Un certificat valilde «Offre de marché public» délivré par la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) doit être disponible ou bien la déclaration spontanée de la Ville de Bienne dûment remplie (preuves à l'appui).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Technischer Bericht und Bauprogramm: 20
Referenzen und Qualifikation Unternehmung: 10
Referenzen und Qualifikation Schlüsselpersonal: 10
Preis: 60
Technischer Bericht und Bauprogramm: 20
Referenzen und Qualifikation Unternehmung: 10
Referenzen und Qualifikation Schlüsselpersonal: 10


title: Schneefrässchleuder GR 8, B1, Lieferung

description: Lieferung einer selbstfahrenden Schneefrässchleuder, Turbo-Dieselmotor mind. 280 PS, hydrostatischer Fahr- und Frässchleuderantrieb, Räumbreite max. 2'100 mm, Räumleistung mind. 2'000 t/h, Knicklenkung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

title: Neubau Campus Moos: BKP 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten

description: Bodenbeläge Plattenarbeiten


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Functional Genomics Center Zurich

street: Winterthurerstrasse 190, Y32 H52


name: Keller Partner Bauberater,à l'attention de Philipp Bleichenbacher, Brunnenstrasse 21, 8610 Uster, Suisse, E-mail:

title: Beckenauskleidung in Edelstahl

description: Das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken im Strandbad Uster sollen in CNS-Ausgekleidet werden.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen: 30
Lehrlinge: 10


title: Instandhaltung Tramfahrzeuge BERNMOBIL


description: Das Projekt umfasst folgende Leistungspakete:- Umbau Client Infrastruktur inkl. Lieferung der Client Hardware durch den Anbieter- M365 Migration (AD und Exchange in M365)- Hauptapplikationen im Rechenzentrum (Server Management)- Backup im Rechenzentrum- Migration (M365; Server-Landschaft; Client-Infrastruktur)Die Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

title: Umsetzung Projekt Kairos

STIFTUNG LEBENSHILFE

street: Saalbaustrasse 9


description: Desktops und Notebooks für Betriebssystem Windows/Linux

description: Desktops und Notebooks für Betriebssystem macOS

description: Tablets und Convertibles

description: Monitore und Dockingstations

title: Ausschreibung Arbeitsplatzgeräte

description: Lieferung von Arbeitsplatzgeräten an die HSLU

Hochschule Luzern Rektorat & Services

street: Werftestraße 4


name: R. Morand et Fils SA,Rte du Closalet 10, 1635 La Tour-de-Trême, Suisse

name: Service des infrastructures des transports publics, à l'attention de Raphaël Wittwer,chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy, Suisse, E-mail:

title: Façades en acier

description: Façades en acier


title: Generalplanerleistungen Ausbau Bahnhof Lohn-Lüterkofen

description: Notwendige Ingenieurleistungen, insbesondere Ingenieur-, und Spezialistendienstleistungen für das Projekt " Ausbau Bahnhof Lohn-Lüterkofen " als Generalplaner in den Projektphasen 31 (Vorprojekt, inkl. die ausgewiesenen Teile der Phase 21); 32 (Bauprojekt); 33 (Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt); 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 (Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme/Abschluss), gemäss SIA-Ordnungen 102 (2014), 103 (2014), 106 (2019), 108 (2014), 112 (2014). Der Generalplaner ist in allen Phasen zuständig für die Gesamt- und Fachkoordination.

eligibilityCriteria: Der Auftraggeber vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten. Das entsprechende Formular „B1: Selbstdeklaration“ ist ausgefüllt dem Angebot beizulegen. Zu den geltenden Arbeitsbestimmungen erteilen das beco (Berner Wirtschaft), Laupenstrasse 22, 3011 Bern oder die paritätischen Berufskommissionen Auskunft.


name: Etat de Genève - Département des Infrastructures Office Cantonal des Bâtiments - Direction des Constructions

description: Construction du Cycle d'Orientation du Renard (Vernier-Balexert) - 201.1 - Terrassement

title: Construction du cycle d'orientation du Renard (Vernier-Balexert) — 201.1 — terrassement

description: Travaux de terrassement, fouilles en pleine masse. Abattage et démolitions mineures.

street: boulevard Saint-Georges 16

Implenia Schweiz AG

street: Chemin de l'Echo 1


title: H27 Trassee Giustizia, Belagsarbeiten

description: AC T 22 1'225 t; AC 8 180 t; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'520 m3; AC F 22 540 t.


title: 379 Edelstahlauskleidung

description: Sanierung Lehrschwimmbecken in der Oberstufenschulanlage Stadel

eligibilityCriteria: 26.02.2016 Kosten: Keine


name: Einwohnergmeinde Unterseen Bauverwaltung,à l'attention de Markus Meister, Obere Gasse 2, 3800 Unterseen, Suisse, Téléphone: 033 826 19 11, E-mail:

title: Gemeinde Unterseen, Wendeplatz Bus, Wellenacher

description: Wendeplatz Bus umfassend folgende Arbeiten: - Randabschlüsse Typ SN 12 einreihig, 150 m1 - Randstein RB 15/25, 34 m1 - Mergelbelag, 265 m2 - Tragschichten AC T 22 S, 95 t - SYTEC Gridseal 8502 Asphaltarmierung, 695 m2 - Tragschichten AC T 16 S, 95 t - Deckschichten SMA 11 40 mm, 85 t - Strassenentwässerungen PE DN 160 - 200, 50 m1 - Strassenabläufe SA DN 700, 4 Stück


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7002 Chur

title: Fahrzeugreinigung in Disentis RhB/MGB

description: Siehe Lastenheft Disentis 01 2015 nb

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Peis (: 80
Infrastruktur / Personaleinsatz (: 20
Nachweis zur auftragsbezogenen Leistungsfähigkeit::
• Angaben über die für das ausgeschriebene Vorhaben zur Verfügung stehender Infrastruktur (Räumlichkeiten, Reinigungsmaschinen, Werkzeuge usw.).:
Einmieten in Räumlichkeiten der RhB in Disentis ist möglich. Die Raumgrösse beträgt 20m2 und die monatlichen Kosten betragen CHF 600.- inkl.:
• Angaben über das eingeplante Personal:
• Angaben zum Qualitätsmanagement:
Peis (: 80
Infrastruktur / Personaleinsatz (: 20
Nachweis zur auftragsbezogenen Leistungsfähigkeit::
• Angaben über die für das ausgeschriebene Vorhaben zur Verfügung stehender Infrastruktur (Räumlichkeiten, Reinigungsmaschinen, Werkzeuge usw.).:
Einmieten in Räumlichkeiten der RhB in Disentis ist möglich. Die Raumgrösse beträgt 20m2 und die monatlichen Kosten betragen CHF 600.- inkl.:
• Angaben über das eingeplante Personal:
• Angaben zum Qualitätsmanagement:


title: Tiefbau- und Belagsarbeiten Garten-, Haltberg- und Claridenstrasse

description: Sanierung Kanalisation und Werkleitungen sowie Strassenindstandsetzung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Höhe des Preisangebotes: 60
Technische und fachliche Kompetenz, Qualität: 30
Lehrlingsausbildung: 10
Höhe des Preisangebotes: 60
Technische und fachliche Kompetenz, Qualität: 30
Lehrlingsausbildung: 10


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Strasseninfrastruktur

title: N09 St-MAURICE – BRIG, EP Martigny & Environs, Dossier MK Concept d’intervention - Lot 210: Domaine Ouvrages (K) : Ponts sur l’axe N09

description: Simap 28.02.2011

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges


name: SBB Immobilien Recht, Compliance und Beschaffung

description: Gebäudemanagement Dienstleistungen gem. Prolemo Struktur. TFM / IFM

title: Facility Management Dienstleistungen

street: Hilfikerstrasse 1

Honegger AG

street: Bläuackerstrasse 1


name: Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern, Amt für Betriebswirtschaft und Aufsicht

title: JGK_SAKA_RFI - Request for Information neue Geschäftsapplikation für Konkursämter des Kantons Bern

description: Die heute in den Konkursämtern eingesetzte Softwareanwendung WinKoam hat nach einer Betriebszeit von 16 Jahren das Ende des Lebenszyklus erreicht. Zudem sind Wartung und Support dieser Software insofern eingeschränkt, als dass ein Zugriff auf den Sourcecode nicht möglich ist. An der bestehenden Software sind Anpassungen nicht mehr oder nur beschränkt möglich. Dies führt in zunehmendem Masse zu Instabilitäten oder zu organisatorischen Workarounds. Die Softwareanwendung für die IT-Unterstützung der zentralen Geschäftsfälle in den Konkursämtern ist deshalb so rasch als möglich abzulösen. Der Kanton Bern stellt hohe Anforderungen an die neue Geschäftsapplikation für die Konkursämter. Mit der vorliegenden Marktabklärung soll folgender Punkt abgeklärt werden: - Abdeckungsgrad der Anforderungen des Kantons Bern durch die vorhandenen Standardanwendungen für Konkursämter. Das Ergebnis der Marktabklärung dient dem Kanton Bern als Entscheidungsgrundlage, ob für in der kommenden Ausschreibung für die Beschaffung Softwarelösung Konkursamt eine Standardsoftwareanwendung oder eine Individualentwicklung ausgeschrieben werden soll.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme am RFI ist eingeladen, wer eine Standard Geschäftsapplikation für das Konkurswesen anbietet.


title: Sennhofstrasse

description: Sanierung / Neubau Werkleitungen und Strassenoberbau mit Pflästerung


title: Gestion immobilière commerciale, affaires isolées FM ouest.

description: Le soumissionnaire soutient Armasuisse Immobilier pour la gestion commerciale d'immeubles. Les prestations comportent une vaste palette de tâches (détails: voir la partie B de la documentation pour l'appel d'offres). Le mandant se réserve le droit de confier des travaux à plusieurs mandataires.

awardCriteriaDetails:
Z1: Qualification des personnes-clés (formation, expérience professionnelle, 2 projets de référence, connaissances linguistiques):
Z2: Prix offert:
Z3: Analyse du mandat, risques et chances du mandat, facteurs critiques de succès:
Z4: Qualité du dossier de présentation de l'offre:
Z5: Présentation par les personnes-clés:

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 281.02 Unterlagsboden.

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigen Masterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächen mit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC und Allgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten der Frauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstrakt vorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann in einer ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzung durch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen Schlüsselperson:
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine:

street: Freiburgstrasse


name: Caretta + Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Martin Greutmann, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 497 61 78

title: BKP 240 HLK-Installation

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen