title: BKP 24 - HLKK-Installationen

description: Im bestehenden Gebäude ZLF des Universitätsspitals Basel soll das 2.Obergeschoss, gegenwärtig als medizinische Bibliothek genutzt, komplett umgebaut werden. Geplant ist ein grosses Nasslabor und Auswertplätze, zwei BSL2 Zellkulturlabore, Geräteräume, Seminarraum und Sitzungszimmer, Büroräume sowie Nebenräume. Im 3.OG, bestehendes Laborgeschoss, wird ein Seminarraum in ein Labor umgenutzt, ein kleines Labor in ein Zellkulturlabor ummöbliert, und ein kleines Sitzungszimmer wird als BSL2 Zellkulturraum umgenutzt. Im 4.OG wird ein GMP-Reinraum (Klasse D/C/B) eingebaut. Die Umbaumassnahmen sind in den Bauplänen ersichtlich. Die HLKK-Installationen werden im Rahmen der Gesamtsanierung nach den neuen Anforderungen installiert. BKP 243: Anpassung der wärmetechnischen Installationen. BKP 244: Installation der lüftungstechnischen Anlagen für die neu geschaffenen Labor- und Reinräume inkl. Reinraumqualifizierung, Anpassungen an der bestehenden Lüftungsanlage, As built- Kontrolle und IBS der Lüftungsanlagen für das 2. OG bis 4.OG während und nach Abschluss der Arbeiten. BKP 246: Montage einer neuen Steigleitung; Anschluss der dezentralen Kaltwasserverbraucher (Lüftung, Reinraum, Prozess).

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


currency: CHF

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Prestations des ingénieurs CVCSE: mandat pour le 100 % des prestations ordinaires telles que décrites dans la norme SIA 108, ainsi que les prestations complémentaires telles que décrites dans le cahier d'appel d'offres (se référer au point 3).

title: Quartier de l'Adret-lot DEL13, ville de Lancy. Appel d'offres — ingénieurs CVCSE.

documentType: tenderNotice

description: Quartier de l'Adret-lot DEL13, Ville de Lancy. Appel d'offres — ingénieurs CVCSE.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

TRIBU architecture SA

street: Rue de Bourg 16-20

countryName: CH

SB technique SBT SA

street: Rue du Môle 38 bis

initiationType: tender


name: Project Partners Ltd Consulting Engineers

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N09 Ant.Vennes-Chexbres Ouvrages Art - APR + DLT pour solde des joints de chaussée de Vennes-Villeneuve.

description: Les travaux anticipés correspondent à une série de travaux de génie civil (assainissement de murs de soutènement, assainissement d'ouvrage d'art, remplacement de joints de chaussée, etc) planifiés depuis l'année 2009 sur l'autoroute A9 entre Vennes et Villeneuve en mesures anticipés. Depuis 2009, une priorisation a été effectuée dans le remplacement des joints de chaussée pour le tronçon susmentionné en fonction de divers paramètres. À ce jour, un solde de joints de chaussée doit être assaini d'ici à fin 2015. Les prestations d'ingénieur pour les phases de projet allant du projet d'intervention jusqu'à la mise en service (phase 32 – 53) font l'objet du présent marché. L'auteur de projet est chargé de planifier les mesures d'assainissement et d'assurer la direction locale des travaux.

street: Place de la Gare 7

street: Via Al Molino 55


title: Ingenieurarbeiten Unterwerk Zernez

description: Der Ingenieurauftrag umfasst die Erstellung von Bau- und Auflagenprojekt zur Erneuerung des Unterwerkes Zernez. Planung Ersatz der 60-kV-Schaltanlage durch eine 110-kV-GIS Anlage mitsamt der Sekundärtechnik. Ersatz der Transformatoren 60/16-kV und der 16-kV-Schaltanlage.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Honorarsumme: 30
Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Anbieters: 30
Projektorganisation des Anbieters: 30
Projektbezogenes Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltmanagement: 10

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Fahrzeuge RZSO St.Gallen-Bodensee

description: 4 Stk Mannschaftstransportfahrzeuge 1 Stk Warentransportfahrzeug mit Hebebühne 1 Stk Reko Fahrzeug (Pickup)

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: goods


name: Swiss TPH - Schweizerisches Tropen- und Public Health- Institut

title: Neubau Swiss TPH Käfigaufbereitung

description: Auf dem Areal am Hegenheimermattweg in Allschwil BL, welches dem Bürgerspital Basel gehört und unter dem Namen BaseLINK entwickelt wird, soll an der Kreuzung Hegenheimermattweg/Kreuzstrasse ein Neubau im Baurecht entstehen. Das Gebäude besteht aus dem 1. Untergeschoss, Erdgeschoss und 4 Obergeschossen. Im 1. Untergeschoss befinden sich Technikräume sowie Labore. Im Erdgeschoss befinden sich Empfangsbereich, Büros und Auditorien. In den Obergeschossen 1+2 Labore. In den Obergeschossen 3+4 Büroarbeitsplätze. BKP 356.4 Käfigaufbereitung gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

mainProcurementCategory: works


name: Dicastero Immobili della Città di Lugano,Via della Posta 8, 6900 Lugano, Suisse, E-mail:

title: Impianti elettrici corrente forte e corrente debole – CSMA Centro Sportivo al Maglio

description: È prevista la costruzione di un nuovo centro sportivo composto da tre campi da calcio, edificio contente gli spogliatoi e locali di servizio/amministrativi, un’autorimessa coperta e un parco. La commessa è prevista in due tappe. Per la commessa in oggetto i quantitativi principali indicativi sono cosi riassunti: - Tubi THFWg da M25 a M63 20'000 m - Tubi Rigidi da M50 e M150 10'500 m - Canali portacavi metallici -200-400 mm 1'500 m - Cavo hf 3x1,5 – 5x10 35'000 m - Cavo hf 5x10 – 5x95 3'000 m - Cavo hf 1x150 – 1x240 600 m - Int. Prese, scatole rilevatori – tasselli 3'500 pz - Montaggio corpi illuminanti 1'600 pz - Cavi CD U72 cat. 7 FO-IRI 19'000 m - Distributori EDV-Multimedia 15 pz - Quadretti di cantiere 10 pz

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Gemeinde Bauma ZH Hochbau und Liegenschaften

title: BKP 25 Sanitäranlagen

description: Allgemein: Das Hallenbad Bauma wurde 1973 erbaut. Mit einer tiefgreifenden Sanierung, ergänzenden Einrichtungen und betrieblichen Verbesserungen soll der weitere Betrieb sichergestellt und das Angebot erweitert werden. Bestandteil der Ausschreibung: Komplette Erneuerung der sanitären Anlagen - Kanalisationsleitungen, Lieferung spezielle Sanitär-Apparate, Kalt- und Warmwasserinstallationen.


name: Elektrizitätswerk Ursern,à l'attention de Georg Simmen, Gotthardstrasse 74, 6490 Andermatt, Suisse, Téléphone: 041 888 77 77, Fax: 041 888 77 78, E-mail:

title: KW Realp II Los 4.1 Maschinengruppe 1 inkl. Turbinenregler & Steuerung

description: Der Neubau KW Realp II ist ein Laufwasserkraftwerk in Realp, Kanton Uri, welches das Wasser der Witenwasseren- und Muttenreuss bei deren Zusammenfluss im Gebiet Schweig fasst und das Gefälle bis zur Einmündung der Witenwasserenreuss in die Furkareuss zur Produktion elektrischer Energie nutzt. Die gesamte Anlage des Kraftwerks Realp II ist für einen automatischen Betrieb ausgelegt und funktioniert im Parallelbetrieb mit dem lokalen Netz. Die vorliegende Ausschreibung umfasst die komplette Maschinengruppe 1 inkl. Turbinenregler und Steuerung. Im Angebot des Unternehmers soll alles enthalten sein, was für einen ordnungsgemässen Betrieb eines Wasserkraftwerkes notwendig ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angebotenen Leistungen einen zuverlässigen, sicheren und wirtschaftlichen Dauerbetrieb gewährleisten. Die komplette Anlage besteht u.a. aus folgenden Hauptkomponenten: Absperrorgan inkl. Einlaufrohr mit Flansch Turbine und Reglerhydraulik Hydraulikaggregat (Absperrorgan u. Turbine) Generator inkl. Kühlsystem Maschinensteuerung, Turbinenregler, Schutz, Synchronisation, usw. Engineering Spannungsverteilung (NSV und HV)

eligibilityCriteria: Es werden nur Angebote in die Gesamtbeurteilung einbezogen, welche zeitgerecht eingehen und alle geforderten Bedingungen der Ausschreibung erfüllen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 60% Angebotspreis:
20% Gesamtlösung, Funktionalität, Aufgabenanalyse:
10% Kompetenz, Organisation, Schlüsselpersonen, Serviceleistungen:
10% Anerkennung der rechtlichen und kommerziellen Vertragsbedingungen gemäss Beilage zu den Ausschreibungsunterlagen.:
60% Angebotspreis:
20% Gesamtlösung, Funktionalität, Aufgabenanalyse:
10% Kompetenz, Organisation, Schlüsselpersonen, Serviceleistungen:
10% Anerkennung der rechtlichen und kommerziellen Vertragsbedingungen gemäss Beilage zu den Ausschreibungsunterlagen.:


title: Sanierung Voa Sporz, Lenzerheide

description: Belagsaufbruch 1400 t; Abtrag/Aushub 5000 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 3500 m3; Werkleitungen 1500 m; Randabschlüsse 1500 m; ACT 22N 90 mm 520 t; ACT 16N 60 mm 200 t; AC 8N 25 mm 100 t


name: Gemeinde und Primarschule Dachsen, 8447 Dachsen

title: Neue Freizeitanlage Primarschule Dachsen

description: Umgebungsarbeiten zur Erstellung der neuen Freizeitanlage in Dachsen

awardCriteriaDetails:
Angebot Kosten: 50
Termin / Zeitplan: 30
Regionaler Anbieter: 10
Erfahrung (Referenz): 5
Ausbildung Lehrlinge: 5


name: Division East Asia / Regional Cooperation

title: Mongolia - Agricultural Extension Service to Provide Practicable Knowledge for Herders.

description: Project Objective. The project overall objective is to promote collective actions for sustainable rangeland management and improving herders' access to markets and knowledge. Outcome 3: The agricultural Extension Service delivers useful services (knowledge and services) to all herders (f/m). Improved rangeland management, agricultural production and marketing are supported through demand-driven, participatory research and extension programs delivered in partnership with Pasture User Groups (PUG)s at the soum level. Areas of Intervention. The project will work in the four areas targeted by the outcomes (indicated in the log frame and tender document), and in each area will support knowledge creation through research, dissemination of knowledge through demand-led extension approaches, and support to higher level institutions and policies. Partnerships. Aimag level Federations of APUGs will be key partners for further strengthening community-based institutions. Applied rangeland research will continue to strengthen the ability of The National Agency for Meteorology and Environmental Monitoring (NAMEM) to conduct science-based nationwide rangeland monitoring, and will work with The Agency for Land Affairs, Geodesy and Cartography (ALAGC) to strengthen the legal status of PUGs' rangeland use agreements. In developing demand-led extension approaches, the project will work with National Agricultural Extension Center (NAEC) and national applied research institutes, and will support PUGs and APUGs to ensure investment by local governments in herders' priorities. The main partners for marketing activities will be national industry associations (yak, wool), herder cooperatives linked to PUGs, and private businesses in the animal fibre sectors. A wide range of activities will be carried out using local government resources and producer matching funds. Some programmes, mainly at the beginning of the project, will be carried out using Green Gold (GG) project resources. Programs will support collective action through competitive grants for small projects, applied research in rangeland management, productivity enhancement in livestock production and quality management for improved marketing. The materials and delivery mechanisms selected will be determined by the needs of producers and the reality of Mongolia's vast distances and information/transportation infrastructure. Key tasks include but not limited to are: defining and testing key well known extension messages in range and herd management during the first year. They are a testing and learning ground to define extension bottlenecks in practice. Test their dissemination, acceptance, constraints and pick up rate through different methodologies at PUG levels. To build close collaboration between the extension component and the other components and exploit their support and expertise to adapt the extension messages in such a way they are increasingly adopted by the target population (please refer the key tasks from the main document).

street: EDA Kurier (Ulaanbaatar), Freiburgstrasse 130

UnoQuest International Development

street: Level 7, General Purpose South Building 78, Staff House Road 78, The University of Queensland

countryName: AU


title: L06038, GV Kunstbauten im Lufu

description: Im Westen von Raron (Lufu; Km 135) werden drei Kunstbauten laut 132.110 erstellt. Während der Bauphase wird die Strasse nach Niedergesteln umgeleitet. Beim Bauvorhaben muss gleichzeitig die betroffene Strecke des Grossgrundkanals mit seinen Uferbereichen saniert werden (Quecksilberkontamination teilw. bis 200 mg/kg). Die gesamte Länge des zu sanierenden Bereichs beträgt zirka 150 Meter. Der Sanierungsbereich wird durch ein Umleitgerinne bzw. Spundwände getrennt, damit ausserhalb des fliessenden Wassers gearbeitet werden kann. Boden, Untergrund sowie die Kanalsohle sind in unterschiedlichen Konzentrationen mit Quecksilber verschmutzt. Dieses Material muss sorgfältig ausgebaut und auf dem Triageplatz des Bauherrn deponiert werden (gemäss Anweisungen AFP).

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Finanzielles Angebot -: 60
- Angebotspreis -: 60
2. Technisches Angebot -: 40
- Organisation und Zuständigkeit -: 15
- Referenzen Firma und Schlüsselpersonen -: 15
- Plausibilität des Bauprogramms -: 10
1. Finanzielles Angebot -: 60
- Angebotspreis -: 60
2. Technisches Angebot -: 40
- Organisation und Zuständigkeit -: 15
- Referenzen Firma und Schlüsselpersonen -: 15
- Plausibilität des Bauprogramms -: 10


title: Projekt UZH, KO2 Kollegiengebäude, Stab. Massnahmen, 8006 Zürich; BKP 244-01 Lüftungsanlagen

description: Gem. Ausschreibungsunterlagen BKP 244-01 Lüftungsanlagen

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


description: Polyurethan-Bodenbeschichtungen auf bauseitige Zementestriche in Räumen 1. UG bis 7. OG, Fläche ca. 1'600 m2. Polyurethan-Wandbeschichtungen auf bauseitige Ständerwände sowie verputztem Mauerwerk in Räume 1. UG bis 7. OG, Fläche ca. 2'460 m2.

title: Geriatrische Klinik St. Gallen / Sanierung und Erweiterung SKP 282.0 / 281.2 Wand- und Bodenbeläge aus Polyurethan

description: Polyurethan-Bodenbeschichtungen auf bauseitige Zementestriche in Räumen 1. UG bis 7. OG, Fläche ca. 1 600 m2. Polyurethan-Wandbeschichtungen auf bauseitige Ständerwände sowie verputztem Mauerwerk in Räume 1. UG bis 7. OG, Fläche ca. 2 460 m2.

Geriatrische Klinik St. Gallen AG

street: Rorschacherstrasse 94


name: Schweizerisches Institut zur Förderung der Sicherheit

name: Office fédéral des routes OFROU Division Circulation routière

street: Mühlestrasse 2

street: Nüschelerstrasse, 45


description: Tische, Stühle und Loungemöbel für Cafeteria Innen/Aussen und Kaffeebar

description: Bestuhlung Fest-/Veranstaltungs-/Konferenzsaal

title: 2022_KB_Inneneinrichtung - Möbel für Cafeteria, Kaffeebar und Veranstaltungsräume des Stadtspitals Zürich

description: Bei den Möbeln handelt es sich hauptsächlich um Tische und Stapelstühle, für die Kaffeebar sowie in gewissen Bereichen der Cafeteria sind Loungemöbel und Stehtische vorgesehen. Das Ziel der Ausschreibung ist es, die Räume bis Ende Oktober 2022 mit nutzergerechtem, langlebigem Mobiliar auszustatten.


name: CFF Immobilier, gérance, gestion projets et construction

description: Construction de la nouvelle caserne du TES. La caserne du train d'extinction et de secours (TES) s'implante sur la commune d'Écublens le long de la route de Bussigny. Elle fait partie des installations de la gare de Renens. Le bâtiment comprend un rez-inférieur, en relation directe avec la voie de stationnement du TES, un rez-supérieur avec entrée principale au niveau de la route de Bussigny et un étage.

title: Relocalisation TES — Construction nouvelle caserne/CFC 215.5 Façades en bois

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Place de la Gare 1


name: Kanton St.Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse

description: BKP 233.1 Leuchten und Lampen: Leuchten für Spitalbereiche wie Technikräume, Personalräume, Erschliessungsflächen, Patientenzimmer, Funktionsräume, Küche, Restaurant und Seminarräume. Zum Teil optional mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung.

description: BKP 233.2 Flächenleuchten spezial: Ca. 700 Stk. rahmenlose Deckeneinbauleuchten ca. 600 x 600 mm für Metalldeckensysteme gemäss projektspezifischen Vorgaben.

title: Erneuerung und Erweiterung Spital Wattwil

description: Nach Vorarbeiten wird ein Gebäudetrakt des bestehenden Spitals abgebrochen und ein Neubau erstellt. Anschliessend wird der verbleibende Bestand in mehreren Etappen grundlegend saniert. Parallel werden die Aussenanlagen etappiert erneuert. Das Spital bleibt während den gesamten Bauarbeiten in Betrieb.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


title: Kardiologie-Material (Drug Eluting Stents, PTCA-Ballone, Schrittmacher, Defibrillatoren, Elektroden)

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: 724.45 Medelserstrasse Belagsarbeiten

description: AC 8 N 230 t; AC T 22 N 70 t; AC T 11 N 25 t; AC T 16 N 20 t; Belag fräsen 2'800 m2


name: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

title: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von Rührwerken zur Erneuerung der Schlammbehandlung.

documentType: cancellationDetails

description: Der/Die Anbieter/in verpflichtet sich zur Ausführung sämtlicher Leistungen (Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung), die für den einwandfreien Betrieb der insgesamt 23 Rührwerke zur Schlammbehandlung notwendig sind. Die Rührwerke werden in Etappen montiert und in Betrieb genommen.

awardCriteriaDetails:
Investitionskosten: 70
Qualität des Systems: 30


title: BAV 41503 Stadtspital Triemli, Instandhaltung Turm 2. Etappe

description: Instandhaltung Turm 2. Etappe BKP 281.8 Doppelböden


name: Université de Fribourg, Direction administrative, Service bâtiments,Av. de l'Europe 20, 1700 Fribourg, Suisse, E-mail:

title: Terrains synthétiques Stade St-Léonard

description: Réfection des terrains synthétiques du Stade de St-Léonard

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Neubau Doppelkindergarten Mettlen, 8193 Eglisau

description: Lieferung und Montage eines Doppelkindergartens in Modul- oder Element-Bauweise als Gesamtleistung, inkl. Installationen, Ausbauten sowie Planung (exkl. Fundation, Werkleitungen und Umgebung).

eligibilityCriteria: Die Unternehmung muss über die entsprechenden Qualifikationen und Ressourcen verfügen um den Auftrag termingerecht erfüllen zu können

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Bereitstellung Verwaltungsgebäude Universität, Hochschulstrasse 6, Bern - BKP 271 Gipserarbeiten

description: Der ehemalige SBB-Hauptsitz soll als Verwaltungsgebäude der Universität Bern bereitgestellt werden. Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen Verputzarbeiten, spezielle Gipserarbeiten sowie Deckenbekleidungen aus Gips.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Ausschlaggebend für den Zuschlag ist das wirtschaftlich günstigste Angebot bei Erfüllung aller Eignungskriterien.:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein.:
Preis: 100
Ausschlaggebend für den Zuschlag ist das wirtschaftlich günstigste Angebot bei Erfüllung aller Eignungskriterien.:


currency: EUR

name: État de Genève, représenté par la Centrale Commune d'Achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, Case postale 3937

Hostettler AG - Yamaha

street: Haldenmattstrasse 3


name: SUPSI Campus, Via Pobiette 11, 6928 Manno, Suisse, Téléphone: 058 666 60 60, E-mail:

title: Pavimenti e soffitti grigliati di metallo

description: Il capitolato d’appalto prevede le seguenti lavorazioni: fornitura e posa di pavimenti e soffitti grigliati di metallo. Quantitativi principali previsti: Soffitti grigliati bagni: ca 360 m2. Pavimenti grigliati vani tecnici: ca 75 m2.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione di concorso.


name: Einkauf Infrastruktur, Signalanlagen & Telecom, Telecom

title: Nouveau réseau de données CFF.

description: Les chemins de fer fédéraux suisses (CFF) gèrent un réseau ferroviaire national pour le transport de marchandises et de personnes. À cet effet, son exploitation implique d'utiliser des systèmes de télécommunication très performants et fiables. Par conséquent, notre politique de proximité clientèle, les processus opérationnels et administratifs à l'échelle suisse dépendent d'équipements informatiques et de moyens de télécommunication au fonctionnement irréprochable. Les systèmes utilisés depuis 2006 arrivent en fin de vie en 2018. Les nouvelles exigences et cette échéance impliquent un renouvellement du réseau de données des CFF. À cet égard, le réseau de données des CFF se compose d'un réseau de transport, qui, à l'avenir, reposera sur la technologie clé xWDM, et de réseaux d'accès qui appliqueront la technologie clé MPLS. Les réseaux d'accès garantissent entre autres la connectivité IP via le réseau câblé ou WLAN.

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
Spécifications fonctionnelles et techniques:
Spécifications des systèmes "Business Support" et "Operations Support":
Services de projet:
Maintenance et support:

procurementMethodDetails: RESTRICTED

street: Hilfikerstrasse 3

Alcatel-Lucent Schweiz AG

street: Friesenbergstraße 75


name: Seelandheim Worben, Gemeindeverband Seelandheim Worben, 3252 Worben, Suisse

title: Ersatzneubauten für Zelgli und Höfe - Neubauten C1 und C2

description: Ziel In den zwei Ersatzneubauten wird für insgesamt 112 pflegebedürftige Personen ein neues Heim geschaffen, welches den heutigen Anforderung entsprechend und mit einer guten Gestaltung sowohl im Innenraum wie auch im Aussenraum, den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen soll. Ebenso wird darauf geachtet, dass die Arbeit für das Personal durch eine gute Abfolge der Räume und offene Sichtbezüge erleichtert werden kann. Neubau Die zwei neuen 2-geschossigen Gebäude sind annähernd identisch. Sie umfassen je 56 Betten aufgeteilt in 4 Wohngruppen. Jede Wohngruppe hat ihren Ess- sowie Aufenthaltsbereich. Die Korridore führen als Wegsystem um die zwei innenliegenden Höfe und ermöglichen den Bewohnern die Bewegung auch bei schlechtem Wetter. Auf jedem Geschoss befinden sich ein Pflegebad und eine Aufbereitungsküche. Im zentralten Kern sind die Wasch-, Technik- und Personalräume geplant. (Für weitere Angaben siehe Ausschreibungsunterlagen)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: M03 Rechenanlage

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


description: Leistungen Funktionen: Der Leistungsbeschrieb enthält Aufgaben und Leistungen der Projektleitung Bauherr. Der Leistungsbeschrieb ist nach Struktur der Norm SIA 112 Modell Bauplanung gegliedert. Er umfasst Phase I Projektierung I und Phase II Projektierung II Phase I Projektierung I: Grundlagen genehmigtes Vorprojekt und Vorentscheide der Bauträgerschaften. Zielsetzung Projektphase Bauprojekt: Projekt und Kosten sind auf Basis der Vorentscheide Bezirksrat Hoefe und Gemeinderat Wollerau optimiert, Projektablauf mit Terminprogramm ist definiert, Projekt ist für Ausschreibung der Ausfuehrungsplanung vorbereitet, Kostenverteiler, Nutzungsvereinbarung und Grundsätze für Betrieb sind erarbeitet. Leistungen Projektleitung Bauherr, Information und Kommunikation. Phase II Projektierung II: Nach Vertragsverlängerung: Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt; Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; Realisierung, Ausführungsprojekt, Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss.

title: „Submission Pro-jektleitung Bauherr Ersatzbau MZH Riedmatt“

Gemeinde Wollerau

street: Hauptstraße, 15


description: Selon cahier des charges Installation hydraulique

description: Selon cahier des charges Ventilation

title: Lignon-Réhabilitation du bâtiment 73-Installation hydraulique et de ventilation

description: Selon cahier ds charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Hochbauamt, Baubereich 1,à l'attention de Hansjörg Gröbli, Stampenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zurich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 14, Fax: 043 259 51 77, E-mail:

title: Berufsschule «Anton Graff», Zürcherstrasse 28, 8400 Winterthur, Umbau Erneuerung Erweiterung

description: Das knapp 40-jährige, in der Zwischenzeit vom Kanton übernommene ehemalige Werkschulgebäude der Firma Sulzer AG an der Zürcherstrasse in Winterthur soll überholt, den neuen Nutzungen angepasst und durch ein Dachgeschoss erweitert werden.


name: AW Ingénieurs-Conseils SA, à l'attention de Arnaud Wiesmann,Route de Servion 44, 1083 Mézières, Suisse, Téléphone: 021 909 07 90, Fax: 021 909 07 91, E-mail:

title: Commune de Rue: réfection de chemins à usage agricole, campagne 2020

description: Réfections et aménagements de 11 chemins à usage agricole (chemins d'améliorations foncières AF)

eligibilityCriteria: Français


name: Ville de Lausanne Service des parcs et domaines

description: Aménagement des espaces publics du PA1 des Plaines-du-Loup à Lausanne

description: Lot 1a - Travaux de génie civil et de maçonnerie des espaces publics du PA1 des Plaines-du-Loup Lot 1c - Seuil routier Grey / Bossons Lot 3 - Travaux de génie civil pour l'éclairage public du PA1 des Plaines-du-Loup

street: Avenue du Chablais 46

Implenia Schweiz AG

street: Rte de la Venoge 10


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

title: Bellerivestraße, Abschnitt Kreuzstraße bis Stadtgrenze.

description: Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführungsprojekt, Bauleitung. Honorarsumme: 3.1 Mio. Franken.

street: Werdmühleplatz 3


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Baubereich 6.1

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 281.4 Boden- und Wandbeläge aus Naturstein

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigen Masterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächen mit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC und Allgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten der Frauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstrakt vorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann in einer ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzung durch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

eligibilityCriteria: Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Inselspital (Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur, BB 6.1) als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Referenzen Schlüsselperson: 20
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine: 10
Preis: 70
Referenzen Schlüsselperson: 20
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine: 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Planification et mise en œuvre d’une campagne nationale :- Élaboration d’une stratégie de communication- Création : développement d'une marque ombrelle/d’un concept visuel en tenant compte du CI/CD existant de la Confédération et de eHealth Suisse- Production et diffusion des divers supports de communication- Gestion et contrôle du budgetMandat complémentaire : aide à la communication pour le service eHealth :a. Conseil et accompagnement stratégiques d’eHealth Suisse dans la communication et la coordination avec les parties prenantes (d’après les membres du comité consultatif, les cantons, communautés, autorités politiques et associations)b. Conception et mise en œuvre en matière de travail médiatique, de communication de crise et de relations publiquesc. Développement de moyens de communication supplémentaires pour gérer les parties prenantes de eHealth Suisse

title: (21067) 316 Campagne de sensibilisation « Dossier électronique du patient (DEP) »

street: Fellerstrasse 21


description: Fourniture et pose de portes intérieures (EI0 et EI30) en bois sur huisserie métallique à sceller dans la maçonnerie.

description: Fourniture et pose d'équipements thermiques, d'agencement inox, comptoirs self-service, machines et appareils, dispositifs mobiles, écoulements de sol, hottes de ventilation, agencements d'économat.

description: Exécution de cellules frigorifiques préfabriquées y compris installations de production de froid.

title: Extension du centre scolaire au Mottier, étape 02.

description: Réalisation d'un bâtiment scolaire de quatre niveaux (y compris sous-sol) composé d'une chaufferie à bois centralisée, d'un local d'archives communales, d'un restaurant scolaire et réfectoire et de 12 salles de classes (voir pt. 2.2 des conditions générales de l'appel d'offres).

Graf & Rouault Architectes

street: Rue des Terreaux 20


description: Sprachausbildungen.

description: Sprachausbildungen — Einzel — und Gruppenausbildungen

title: Sprachausbildungen

description: Sprachausbildungen.

Swissgrid AG

street: Bleichemattstrasse 31, Postfach

Sprachschule Schneider AG

street: Renggerstrasse 3

TANDEM Hamburg horizont dialogo e.V.

street: Ketzendorfer Weg 40B

countryName: DE


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

description: Lames brutes pour EW I-185.

description: Lames brutes pour EW IV-185 / 300 / 500.

description: Lames brutes pour EW IV/90-500 / 900.

description: Lames brutes pour EW VI-300 / 500 / 900.

title: P-OF-18-029 Lames brutes (Élément d'appareil de voie)

description: Cette mise au concours porte sur l’attribution du mandat de fourniture de lames brutes pour aiguilles CFF I, IV, IV/90 et VI. Le mandat est attribué pour 2 ans. Le soumissionnaire peut déposer une offre pour un ou plusieurs lots. Le volume totale requis est réparti en lots quantitativement stratégiques de 60 % et 40 % pour chaque lot. La quantité totale de la demande spécifiée est estimée. Le soumissionnaire doit déposer pour chaque lot une offre couvrant 100 % des volumes. Les offres partielles ne sont pas admises. L’évaluation des offres s’effectue sur le volume total de 100 % pour chaque lot. L’offre présentant la meilleure rentabilité globale pour l’ensemble du volume du lot concerné remporte l’adjudication sur 60 % de la quantité totale, et l’offre de 2ème rang sur 40 %. Si un seul soumissionnaire remplit toutes les conditions pour différents lots, il remporte l’adjudication pour 100 % du volume total requis du lot concernés.


title: Gemeinde Uznach Ausbau Ernetschwilerbach in Uznach, Etappe 1, km 0.766 – 1.11

description: 1100 m3 Abbruch Drahtschotterkörbe 750 m3 Abbruch Betonleitwerke, Betonschwellen, Sohlenpflästerung 344 m Gerinneausbau mit Leitwerken, 3 Blockrampen, Austausch Sohlenmaterial 200 m Kiesstrasse mit Kehrplatz 320 m Kiesweg 320 m Kabelblock betoniert 15 m Kanalisationsleitungen 200 m Sickerleitungen 50 m Winkelplatten Beton


title: Sanierung Alte Schmiede und Einbau Jugendkulturlokal und Kulturräume

description: Lieferung und Einbau einer Gastroküche (Details siehe Ausschreibungsunterlagen).


description: Prozesskältenetz (10°C) Die Kältezentrale wird komplett neu erstellt. Darin enthalten sind 3 Kältemaschinen (je 1.3 MW) sowie 4 Rückkühleinheiten (je 1.2 MW). Ebenfalls in der neuen Kältezentrale sind die vorgenannten Speicher sowie der Kältespeicher (65m3) enthalten. Das Los 3 umfasst die Prozesskälteverrohrung in der Zentrale inklusive der Fernleitungspumpen, Umformer, Verteiler und Energiespeicher. Kälteerzeugung sowie Rückkühler inkl der Internverrohrung (Verdampfer- und Kondensatorenkreis) sind separat ausgeschrieben worden.

description: Heisswasser (160 °C) Die bestehende Heizenergiezentrale wird erweitert. In der Zentralenerweiterung werden zwei Heisswasser-Holzheizkessel mit 1.8 MW und 800 kW sowie die dazugehörige Rauchgasbehandlung plaziert. Im Los 1 ist die gesamte Heisswasser-Zentralenverrohrung inkl Fernleitungspumpen, Heisswasserspeicher (65m3) und Verteiler enthalten. Ebenfalls ist die Einbindung der bestehenden Heisswasserkessel Bestandteil dieses Loses. Die neuen Heizkessel inkl der Internverrohrung (Kesselhochhaltung, Kesselladepumpe uam) sind separat ausgeschrieben worden.

description: Mitteltemperatur (70°C) Das Mitteltemperaturnetz wird mittels Umformer vom Heisswassernetz versorgt, sowie mit Abwärme aus der 2. Stufe Kältemaschine sowie den Rauchgasrekuperatoren gespiesen. Die bestehenden Mitteltemperaturkessel dienen als Spitzendeckung. Im Los 2 ist die Mitteltemperaturverrohrung in der Zentrale, inklusive Fernleitungspumpen, Heisswasser / MT Umformer, Wärmespeicher (65 m3) und Verteiler sowie die Einbindung der Kältemaschine, Reku und der bestehenden fossilen Kessel enthalten.

title: Sanierung und Erweiterung Stadtspital Triemli, Verrohrung Energiezentrale

description: Die Energieerzeugungen am Stadt Spital Triemli werden erneuert. Dazu gehören Heisswasser-Holzheizkessel mit 1.8 MW und 800 kW, best. fossile Kessel (3*2MW) sowie 3 NH3 Kältemaschinen. Die dazugehörige Verrohrung in den Zentralen wird in drei Losen ausgeschrieben. Die Lose können einzeln angeboten werden. Technisch zuständig: Projektleiter Hanspeter Stähli Tel.: +41 (0)58 319 28 24 e-mail: Hanspeter.Staehli@ewz.ch

eligibilityCriteria: keine


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

title: Limmattalstrasse Oetwil a.d. Limmat, Ingenieurleistungen

street: Walcheplatz 2

B+S AG

street: Thurgauerstrasse 23


name: Regent appareils d'éclairage SA,Chemin du Rionzi60, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse

name: LVPH architectes Sàrl, à l'attention de Barbara Caloz-Sartori,route du Stand 7a, 1142 Pampigny, Suisse, Téléphone: 0218004449, E-mail:

title: Extension et transformation d'un EMS et construction d'un parking à Chexbres/VD

description: Fourniture de lustrerie (encastrée ou non, au plafond, en applique etc) pour l'ensemble de l'EMS: locaux communs, chambres et salles de bains, bureaux, locaux techniques, extérieurs


description: Die Schulanlage Stämpbach wurde im Jahr 1970 erbaut (Anbau Klassentrakt im Jahr 1987). Sowohl Klassen- als auch Turnhallentrakt wurden in Massivbauweise errichtet. Im Jahr 1996 wurde die Anlage mit einem freistehenden, voll-ständig unterkellerten Einzelkindergarten in Holzbauweise ergänzt. Ein Schulraumprovisorium wurde im Jahr 2005 in Holzelementbauweise für 2 Klassen auf dem Pausenhof erstellt. Die Gesamtsanierung und Erweiterung der Primarschulanlage Stämpbach wird unter laufendem Betrieb von 2019 bis 2022 in 3 Bauetappen umgesetzt und umfasst folgende Maßnahmen: — Neubau Spezialtrakt (ST), — Neubau Tagesschule (TS), — Umbau Zwischentrakt (ZT), — Sanierung Turnhallentrakt (TH), — Neubau Kindergarten (KG), — Sanierung und Erweiterung Klassentrakt Ost (KTO), — Sanierung Klassentrakt West (KTW), — Gerätepavillon (GE), — Umgebung (U). Für weitere Details siehe Heft NPK 102 Pos 133.

description: Schulanlage Stämpbach; Gesamtsanierung und Erweiterungsbauten Ausschreibung Nr. 2211 Fenster aus Holz-Metall.

Einwohnergemeinde Vechigen Bauabteilung

street: Kernstraße 1


title: Lehrschwimmbecken Wolfetsloh, Wettswil: Teilsanierung: keramische Plattenarbeiten

description: Plattenarbeiten in Duschen und Garderoben sowie in der Schwimmhalle. Die Rinne wird mit speziellen Formsteinen ausgebildet, das Becken neu ausgekleidet, inkl. Abdichtungen.

eligibilityCriteria: gemäss Vorbedingungen


name: Lambda Immobilier Holding SA,Avenue de Sévelin28-32, 1004 Lausanne, Suisse

name: Etat de Genève - Département des Finances,Boulevard de Saint-Georges 16, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 0225466200, E-mail:

title: Plan Lumière - ECG Henri-Dunant - CFC 255 Isolations tuyauteries

description: L’ECG Henry Dunant n’a pas subi de rénovation majeure ‐ depuis sa construction. Celle‐ci dispose d’installations d’éclairages vétustes et vieilles de plus de 30 ans. Le type de source majoritairement représenté n’est pas adapté (T8‐36W). Les systèmes actuellement en place ne respectent pas les normes et sont peux efficients. Suite à une étude approfondie, des travaux de dépollution doivent être effectués et en vue de tous les travaux à effectuer, tous les faux-plafonds sont à démolir et reconstruire. Traitant d’une école, les travaux ne peuvent être exécutés que dans les 2 mois de vacances scolaires (juillet-août), étant réalisés sur de grandes surfaces, auront lieu en quatre étapes, été 2018, été 2019, été 2020 et été 2021.


name: Association d'architectes Vukoja Goldinger Architekten GmbH & Tekhne SA, pa. Tekhne SA

description: Travaux de cuisine pour le projet de 4 immeubles sur l'éco quartier de Prés-Grange, Corsier.

title: Corsier — CFC 258 — cuisine.

street: Place de Cornavin 12


title: Erneuerung KW Robbia, Baumeisterarbeiten, B3.2 WAP Apparategebäude Puntalta und Fenster 1

description: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung für die Erneuerung KW Robbia sind sämtliche Bauarbeiten für die Erstellung der Apparategebäude Puntalta, der Fenster 1 (inkl. Ablaufkanal) und Kabelrohrblock mit Betonschächte. Hauptmengen: -Aushubmaterial ca. 600 m3 -Hinterfüllungen ca. 300 m³ -Beton ca. 900 m3 -Bewehrung ca. 155 t

eligibilityCriteria: Termingerechte Einreichung eines vollständig ausgefüllten und von allen Angebotsbeteiligten rechtsgültig unterzeichneten Angebotes gemäss Ausschreibungsunterlagen Dokument B1 (Angebotsformulare) und Dokument B2 (Leistungsverzeichnis), inklusive Selbstdeklarationsblatt und sämtlicher geforderter Nachweise, insbesondere die Erklärung, die Vertragsbedingungen gemäss Dokument C (Entwurf Werkvertrag) einzuhalten. Änderungen und Ergänzungen der Angebotsformulare sind nicht zulässig. Eine unvollständige Offerte kann zum Ausschluss des Bieters führen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1:Preis:
ZK 2:Technischer Bericht:
ZK 3: Referenzen:


name: svedel sa,chavannes 59, 2016 cortaillod, Suisse

name: Vadec SA dont le mandataire est CSC Déchets SA, à l'attention de Jean-Pierre Droz,Grand-Rue 107, 2720 Tramelan, Suisse, Téléphone: 032 487 35 50, Fax: 032 487 35 54, E-mail:

title: Mise en soumission des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains combustibles

description: Ramassage et transport par camion de déchets urbains combustibles de la commune de La Tène

eligibilityCriteria: Selon les documents de l'appel d'offres


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: Système d’imagerie animale dans le visible et le proche infrarouge (NIR)

description: L’EPFL souhaite faire l’acquisition d’un système d’imagerie animale dans le visible et le proche infrarouge (NIR) pour les laboratoires suivants : Laboratory of Nanobiotechnology (LNB, ISIC), Laboratory of Bioorganic Chemistry and Molecular Imaging (LCBIM, ISIC), Laboratory of Organometallic and Medicinal Chemistry (LCOM, ISIC), Laboratory of Biomaterials for Immunoengineering (LBI, SV), Center of Phenogenomics (CPG, SV). Cet équipement sera destiné à la recherche avancée en imagerie animale et détection in vivo. En rapport avec les besoins de l’EPFL et les buts scientifiques spécifiques aux laboratoires concernés, une importance particulière sera apportée à : •la caractérisation de fluorescence dans le visible et le proche infrarouge dans des animaux vivants (souris), •l’estimation de l’applicabilité in vivo de senseurs émettant dans le proche infrarouge.

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, E-mail:

title: (20223) 620 Besprechungsboxen

description: Boîtes de réunions (1, 2, 4 places). Exécution selon les spécifications du cahier des charges. L'appel d'offres ne porte pas sur un volume minimum de commande (mandat de base) mais prévoit uniquement des options. En soi, l'adjudication d'un marché n'autorise pas l'adjudicataire à livrer des boîtes de réunions.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
Gesamtpunktzahl 5'000 (100%)::
- ZK01.01 Schallisolierung: Messung ausserhalb Kabine: 500
- ZK01.02 Schallisolierung: Messung innerhalb Kabine: 500
- ZK01.03 Verarbeitungsqualität der Besprechungsbox: 500
- ZK01.04 Ökologische Materialien: 500
- ZK01.05 Gestaltung: 400
- ZK01.06 Behaglichkeit: 400
- ZK01.07 ISO-9001 Qualitätsmanagement: 250
- ZK01.08 ISO-14001 Umweltmanagement: 300
- ZK01.09 Verlängerung der Gewährleistung: 150
- ZK01.10 Preis des Artikels: 1500
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Anhängen 1 und 2 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marco Charbonnier,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 87 05, E-mail:

description: 1er lot : Compteur électronique monophasé double-tarif

description: 2ème lot : Compteur électronique triphasé double-tarif

title: Marché SIG 2016-2017 Pour la fourniture de compteurs d’énergie Monophasé et triphasé

description: Compteurs d'énergie monophasés et triphasé


description: Herstellung und Lieferung der Mittagsverpflegung (Kaltanlieferung) für die Betreuungseinrichtungen der Volksschule der Stadt Zürich (einschliesslich Sonderschulen und Tagesschulen).

Schulamt

street: Amtshaus Parkring 4

Menu and More AG

street: Sihlquai 340


title: Strassenbau mit Werkleitungsersatz Wasser, Gas, Kanalisation

description: Ersatz: - Schmutzwasserleitung - Wasser- und Gasleitung - Strassenbau inkl. aller Abschlüsse

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Sanierung Stützmauer Rüfi, Mollis; Baumeisterarbeiten

description: Sanierung Stützmauer Rüfi und Erstellung Gehweg inkl. zusätzlicher Stützmauern und Anbau Steg an der Kerenzerstrasse in Mollis: - Teilabbruch und Neubau Stützmauer mit Natursteinverkleidung - Neubau von drei weiteren Stützmauern - Anbau Fussgängersteg an bestehende Strassenbrücke - Erstellung Gehweg auf ganzer Länge - Bauarbeiten für Werkleitungen - Strassenbau


title: AS Viano-Ginetto Belagsarbeiten (für die Ausschreibung in italienisch siehe Meldung Nr. 741785)

description: Aushub 1'500 m3; Entwässerung PP-S 400 m'; Fundationsmaterial UG 0/45 1'000 m3; Belag AC T 22 N 600 t; Belag AC 8 N 250 t


name: Francis Gabriel SA,Pré au Comte2, 1844 Villeneuve VD, Suisse

name: Tekhne SA,Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

description: Appel d'offres 27301 - CFC 273.0 Portes intérieures en bois et menuiserie


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Online Prozessmessgerät zur automatisierten Bestimmung der Totalzellzahl in Wasser mittels Durchflusszytometrie

description: Gegenstand der Beschaffung sind online Durchflusszytometer für die kontinuierliche Prozessüberwachung in Grund- und Trinkwasser, sowie deren Inbetriebnahme vor Ort am Bestimmungsort (Grundwasserbrunnen).

eligibilityCriteria: - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Einhaltung wirtschaftlicher Anforderungen - MwSt. Registrierung - elektronsicher Rechnungsversand (E-Invoicing) - Akzeptanz IWB Lieferantenkodex - Bestätigung Servicetechniker - Bestätigung Telefonischer Support - Bestätigung Ersatzteile Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Referenzen: 30
Garantielaufzeit: 20


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte

title: Maintien de la substance ouvrages d’art/tracé est du lac de Zoug.

description: Le projet de maintien de la substance des ouvrages d’art/tracé sur l’actuelle ligne Zoug–Arth-Goldau (rive est du lac) comprend la rénovation de plusieurs ponts, des ouvrages de soutènement, des aqueducs et du tracé (superstructure et infrastructure), sur une longueur d’environ 13,5 km. Là où le maintien de la substance ne suffit plus au respect des normes actuelles, l’installation existante sera rénovée. Les objets du périmètre du projet ZEB de dédoublement de la voie à Walchwil, entre les km 7,4 et 9,2, ne sont pas concernés. Prestations selon SIA 103 phases 4.1.31 – 4.1.53 étude du projet: avant-projet, projet de construction, projet de mise à l’enquête Appel d’offres: appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication Réalisation: projet définitif, exécution, mise en service, clôture.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Zentralstraße 1, Postfach 4267


title: Dienstleistungen für das Schedule Management System (Proc-ID: 204203)

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Kongresshaus und Tonhalle Zürich, Dämmungen HLKK-Installationen

description: Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble ist in einem schlechten baulichen Zustand, und deren Technik entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Die Heizungs- Kälte- und Lüftungsanlagen müssen gemäss dieser Submission gedämmt werden.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.


name: Politische Gemeinde Vaz/Obervaz Bauverwaltung,à l'attention de Jefferey Schneider, Plam dil Roisch 2, 7078 Lenzerheide, Suisse, Téléphone: 081 385 21 10, E-mail:

title: Sammel- und Transportdienst von Kehricht. Abfallmenge ca. 2'170 t/Jahr

description: Sammel- und Transportdienst von Kehricht in den Gemeinden Vaz/Obervaz und Churwalden, Abfallmenge ca. 2'170 t/Jahr.

awardCriteriaDetails:
Angebotener Preis: 50
Qualifikation/Erfahrung/finanzielle Leistungsfähigkeit: 30
Organisation, Einsatzbereitschaft: 20
Erläuterungen: Details siehe Submissionstext:


name: Office fédéral des routes (OFROU) — division «Infrastructure routière Ouest», filiale de Thoune

description: Le tronçon de la route nationale N06 entre Berne Wankdorf et Muri doit être entièrement assaini sur une longueur d’environ 6,2 km et équipé des installations permettant la réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence. La réalisation est prévue de 2021 à 2023. Un service de sécurité doit être mis en place pour assurer la sécurisation de l'accès au chantier d’assainissement sous trafic des deux tubes de la tranchée couverte du Sonnenhof. Il reprendra les tâches décrites dans le document gestion des urgences en phase chantier. Lors des pics de trafic du matin et du soir et en cas d'incident avec fermeture de la N06 sur le tronçon Berne Wankdorf — Muri, le service de la circulation sera appelé à réguler le trafic aux carrefours de la région de Berne décrits dans le GUC. Le service de la circulation doit être sur place dans l'heure qui suit la demande de la police de Berne.

title: N06.32 110003 — Bern PUN Wankdorf — Muri — Sicherheits — und Verkehrsdienst (ID 4585)

street: Uttigenstrasse 54

name: «Nicht öffnen — Offertunterlagen N06.32 — Bern PUN Wankdorf-Muri — Sicherheits — und Verkehrsdienst»


description: Herstellung, Lieferung und Montage von Elementen aus Beton inkl. Fassadenwärmedämmung, Oberflächenbehandlungen, Bauabdichtungen, Abkantblechen für die Ersatzneubauten inkl. Koordination und Ausführungsplanung für das Gewerk. Herstellung, Lieferung und Montage von Elementen aus Beton, inkl. Oberflächenbehandlungen für die Sanierung der Turnhalle inkl. Koordination und Ausführungsplanung für das Gewerk.

title: Ersatzneubauten VS Kleefeld Bern, Elemente aus Beton

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

description: Rénovation et agrandissement du Cinéma Capitole à Lausanne. CFC 338 - Structure d'écran, masking. rideau de scène Montant DG HT: CHF 266'000.-


name: OCBA - Office Cantonal des Bâtiments, à l'attention de Mme Sandra Bozon,Boulevard Saint Georges, 16, Case postale 32, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Pôle d'Enseignement de la Goutte Saint Mathieu Appel d'Offre pour prestations mandataire CFC 23 - Ingénieur CVC - Adb

description: GSM - Pôle d'Enseignement de la Goutte Saint Mathieu Mandat d'étude pour les prestations d'Ingénieur CVC - AdB et coordinateur pour les phases 31, 32, 33 et 41


title: Nuovo Ponte Navegna Minusio – Opere da Impresario costruttore

description: Ponte Navegna – km 169.622 Il progetto è rivolto alla sostituzione del manufatto esistente, “Navegna Brücke”, sito nel territorio del Comune di Minusio, con uno nuovo progettato secondo le vigenti normative e in accordo con le più recenti prescrizioni FFS. Tombinone – km 169.364 Il progetto è rivolto al risanamento del tombino di attraversamento al km 169.364 della linea 630 Tenero-Locarno, nel territorio del Comune di Minusio.

eligibilityCriteria: Selon documentation d'appel d'offres


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung Schulanlage Bäumlihof, Basel, BKP 285 Innere Malerarbeiten

description: Der Auftrag beinhaltet im Wesentlichen die Malerarbeiten der Decken und Wände im Erdgeschoss und allen Obergeschossen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Direction des finances, SITel,Route André-Piller 50, 1762 Givisiez, Suisse, Téléphone: + 41 26 305 31 75, Fax: + 41 26 305 32 16, E-mail:

title: SAP S/4 module Achats


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs - DCTI

title: Collège Sismondi - lot 27223 serrurerie.

description: Démolition. — reconstruction du collège Sismondi lot 27223 serrurerie, — gardes-corps, CFC 272.2 travaux de démontage et remplacement de gardes-corps existant de la 1ère étape et fourniture et pose de garde-corps sur la 2ème étape.

street: adresse selon dossier d'appel d'offre, K2


description: PP 1 : première inspection PP 2 : deuxième inspection PP 3: soutien technique du BAMO et de la direction du projet de l’OFROU

title: Projet de maintenance F3, dangers naturels, inspection des ouvrages de protection de l’UT 11, lot UR52-1 (Amsteg – Gurtnellen)

description: TP 1: Erst-Inspektion: Vorbereitung-Koordination-Besprechungen, Erarbeitung der Bestandesaufnahme und der Objektskizzen, nachgezogene Durchführung der ersten Hauptinspektion im Jahre 2011 TP 2: Zweit-Inspektion: Vorbereitung-Koordination-Besprechungen, Durchführung von zwei weiteren Hauptinspektionen im 5 Jahresrhythmus in den Jahren 2014 und 2019 TP3: Fachliche Unterstützung der BHU und der Projektleitung ASTRA bei Bedarf und bei besonderen Ereignissen gemäss spezieller Beauftragung (Zeitaufwand). Das Projekt umfasst z. Zt. folgende Bauwerksarten: - Schutznetze / Steinschlagschutznetze - Schutzdämme - Hang- / Felssicherungen - Lawinenverbauungen Objekte: / Anzahl Los UR52-1: Netzanlagen / 80 Dämme-Mulden / 3 weitere / 1 Total / 84 Die aufgeführten Objekte sind in 17 Objektgruppen (mit separaten Inspektionsberichten) zusammengefasst.

eligibilityCriteria: Conformément aux explications fournies dans les documents d’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme inklusive Nebenkosten:
2. FACHTECHNISCHER BERICHT (insgesamt maximal 6 Seiten A4);: 35
2.1 Analyse der Aufgabenstellung: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen aus Sicht des Anbieters (5%):
2.2 Organigramm und zur Verfügung stehende Ressourcen für die ausgeschriebenen Leistungen (Anz. Mitarbeiter insbesondere Schlüsselpersonal, Fachgebiet, Kategorie, (10%):
2.3 Vorgehenskonzept für die Sicherstellung der Termine, Kosten und Qualität während der gesamten Vertragsdauer (10%):
2.4 Erläuterung zum Honorarangebot (Kalkulation Stundenaufwand, Drittkosten, Globalen für TP 1 und TP2 (10%)).:
3. QUALITÄT UND REFERENZEN DES BEWERBERS;: 10
3.1 Qualität und Erfahrung des Bewerbers bezüglich der vorliegenden Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
4. QUALITÄT UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN;: 15
4.1 Fachkompetenz, Qualität und Erfahrung der Schlüsselpersonen im Hinblick auf die vorliegende Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5 (mit Zwischenschritten von 0.5 Punkten)::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = Sehr schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = Schlechte Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach korrigiert werden können.:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:
1. PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme inklusive Nebenkosten:
2. FACHTECHNISCHER BERICHT (insgesamt maximal 6 Seiten A4);: 35
2.1 Analyse der Aufgabenstellung: Hinweise und Überlegungen zu Umfang, Grundlagen und Anforderungen aus Sicht des Anbieters (5%):
2.2 Organigramm und zur Verfügung stehende Ressourcen für die ausgeschriebenen Leistungen (Anz. Mitarbeiter insbesondere Schlüsselpersonal, Fachgebiet, Kategorie, (10%):
2.3 Vorgehenskonzept für die Sicherstellung der Termine, Kosten und Qualität während der gesamten Vertragsdauer (10%):
2.4 Erläuterung zum Honorarangebot (Kalkulation Stundenaufwand, Drittkosten, Globalen für TP 1 und TP2 (10%)).:
3. QUALITÄT UND REFERENZEN DES BEWERBERS;: 10
3.1 Qualität und Erfahrung des Bewerbers bezüglich der vorliegenden Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
4. QUALITÄT UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN;: 15
4.1 Fachkompetenz, Qualität und Erfahrung der Schlüsselpersonen im Hinblick auf die vorliegende Aufgabe (Planung und Durchführung der Inspektionen von Schutzbauwerke gegen Naturgefahren und von Kunstbauten der Nationalstrassen).:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl von 5 Punkten. Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BEWERTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5 (mit Zwischenschritten von 0.5 Punkten)::
0 = Nicht beurteilbar;:
Keine spezifischen Angaben zu diesem Kriterium. Fehlende, unverständliche oder offensichtlich nicht umsetzbare Angaben.:
1 = Sehr schlechte Erfüllung;:
Ungenügende resp. unvollständige Angaben. Erhebliche bis starke Fehlbeurteilungen welche bei Korrektur zu Mehrkosten und Terminverzögerung führen können.:
2 = Schlechte Erfüllung;:
Angaben ohne ausreichenden Projektbezug. Einzelne Fehlbeurteilungen im Angebot welche in Vertragsverhandlung einfach korrigiert werden können.:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung;:
Durchschnittliche Qualität mit Einhaltung der Erwartungen, keine massgeblichen Fehlbeurteilungen oder Unzulänglichkeiten im Angebot.:
4 = Gute Erfüllung;:
Qualitativ sehr gut, einzelne wichtige Vorkehrungen zur Gewährleistung der Anforderungen.:
5 = Sehr gute Erfüllung;:
Qualitativ ausgezeichnet, aussergewöhnlich gutes und für den Auftraggeber vorteilhaftes Angebot.:


title: Baumeisterarbeiten GM Sur, 9. Etappe

description: Güterwege Nr. 6 Recta Davains und Nr. 7 Runc: Weglängen gesamt 870 m, Fahrbahnbreite 3.00 m: Abtrag/Schüttung ca. 3100 m3: Fundationsschicht ca. 930 m3: Verschleisschicht ca. 70 m3: Betonspuren für Weglänge ca. 530 m3: kleinere Brücken 3 St.


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

awardCriteriaDetails:
Prix:
Réferences pour ce type de marché:
Valeur technique:
Délai d'exécution:

street: Avenue Benjamin-Constant 1


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG

street: Centralbahnstrasse 4/Elsässertor


description: Leuchtenlieferung gemäss Leistiungsbeschrieb (Standard-Leuchten)

title: Leuchtenlieferung für den Neubau der Kantonsschule

Hochbauamt

street: Postfach 1252


name: Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Abfall und Rohstoffe, Sektion Abfallbewirtschaftung

title: Erhebung, Verwaltung und Verwendung einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas 2017 – 2021.

description: Ziel der Tätigkeiten der künftigen Mandatsträgerin ist es, die im Jahr 2014 erreichte Recyclingquote bei Glas von 96 % zu halten. Dies soll durch die Finanzierung der Altglasentsorgung aber auch durch eine gezielte Informations- und Sensibilisierungstätigkeit der verschiedenen Beteiligten geschehen. Die Erhebung, Verwaltung und Verwendung der VEG soll durch die Beauftragte unter dem Namen „VetroSwiss“ sichergestellt werden. Der Name „VetroSwiss“ ist im Eigentum der Eidgenossenschaft. Grundleistung: Art. 9 bis 17 der VGV geben die Aufgaben der Mandatsträgerin vor. Diese werden im beiliegenden Vertragsentwurf (Anhang 3) und in den Zusatzinformationen zur Ausschreibung (Anhang1) weiter präzisiert. Die wesentlichen Pflichten sind: — Erhebung der VEG (VGV Art. 9-11) bei Herstellern und Importeuren von Getränkeverpackungen aus Glas. Dazu sind die in Verkehr gebrachten Glasflaschen möglichst lückenlos zu erfassen. — Rückerstattung der nachweislich bezahlten VEG auf exportierten (leeren oder befüllten) Getränkeverpackungen (VGV Art. 14). — Entschädigung an Dritte (VGV Art. 12, 13). Die Entschädigung der Entsorgungstätigkeiten (Sammlung, Transport, Reinigung und Sortierung, Standardentschädigungssatz für farbgetrennt gesammelte Scherben zur Produktion von Neuglas) erfolgt nach einem von der Auftragnehmerin erstellten und von der Auftraggeberin genehmigten Schlüssel. Dritte werden nur entschädigt, wenn sie die Aufgaben sachgemäss, umweltverträglich und wirtschaftlich durchgeführt haben. Die Beauftragte verpflichtet sich, die Gebühren wirtschaftlich zu verwenden. — Informationstätigkeiten (VGV Art. 12 Bst. d). Nebst der treuhänderischen Verwaltung und wirtschaftlicher Verwendung der Gebühren nimmt die Informationstätigkeit, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung und der Verwertung von Getränkeverpackungen aus Glas, eine wichtige Rolle ein. Für die Informationen, sei es für sachdienliche Informationen (z.B. Studien zur Prüfung ökologischer und ökonomischer Aspekte rund um die VEG Glas), für die Sensibilisierung der Beteiligten und der Öffentlichkeit, dürfen max. 10 Prozent der jährlichen Gebühreneinnahmen verwendet werden. Die Beauftragte führt alle ihr übertragenen Aufgaben unter dem Namen „VetroSwiss“ (Markenname im Eigentum des Bundes) durch.

street: Worblentalstraße 68, Ittigen

name: WTO-Ausschreibung „VEG Glas“ – nicht öffnen

ATAG Wirtschaftsorganisationen AG

street: Eigerplatz 2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Wiese Vital, Sondierbohrungen

description: Ausführung von Rotationskernbohrungen inkl. Ausbau einzelner Bohrungen zur Trinkwassermessstelle entlang der Wiese im Bereich des Vorlandes und des Dammbereiches. Die Bohrungen liegen in den Grundwasserschutzzonen S2 und S3. Ausführung von gestuften SPT Versuchen in allen Bohrungen.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: Gemeinde Uznach Ausbau Ernetschwilerbach; Brücke Remigihofstrasse in Uznach

description: Baumeister und Belagsarbeiten 30 m Neubau Remigihofstrasse zuzüglich Anpassungen 30 m Neubau Gehweg entlang Remigihofstrasse Brücke Remigihofstrasse, lichte Weite etwa 10,20 m, Brückenfläche etwa 78 m2 Provisorische Verkehrsführungen Belagsanpassungen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Steiner Hutmacher Bauleitung AG,à l'attention de Matthias Steiner, Stampfenbachstrasse 38, 8006 Zürich, Suisse

title: Brandschutzkleidungen und dgl.

description: -Alterssiedlung und Kindertagesstätte. -4 Gebäude mit je einem Untergeschoss und 7 oberirdischen Geschossen. -152 Alterswohnungen.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


name: Gemeinde Muttenz, Tiefbau,à l'attention de Andy Gössi, Kirchplatz 3, 4132 Muttenz, Suisse, E-mail:

title: Gemeinde Muttenz, Sanierung/Neugestaltung Hofackerstrasse Ost mit neuem Betriebs- und Gestaltungskonzept, Ausschreibung der Planerleistungen umfassend Ingenieur-, Verkehrsplanungs- und Landschaftsplanungsleistungen

description: Die Hofackerstrasse soll im östl. Strassenabschnitt auf einer Länge von 680m saniert und neu gestaltet werden. Dabei ist die Kapazität an die neuen Nutzungen entlang dieser Strasse auszurichten: Im Jahr 2018 wurde die neue Fachhochschule mit rund 3'700 Studierenden und 680 Mitarbeitenden eröffnet. Die Studierenden und die Mitarbeitenden pendeln mehrheitlich mit dem ÖV, zu Fuss oder mit dem Velo zur Fachhochschule. Dabei wird die ca. 500m lange Wegstrecke vom Bahnhof bis zur Fachhochschule überwiegend zu Fuss zurückgelegt. Zu den Spitzenzeiten resultieren grosse Fussgängerströme. Eine attraktive und sichere Strassenraumgestaltung ist aufgrund der Ziele von übergeordneten Planungsinstrumenten (Masterplan Polyfeld, Teilzonenplan Polyfeld) anzustreben. Der Neugestaltung des Strassenraums soll deshalb vorgängig ein Betriebs- und Gestaltungskonzept zugrunde gelegt werden. Mit der Realisierung der Bauarbeiten sollen zudem die Werkleitungen im Strassenuntergrund erneuert werden.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: BKP 230 Elektroinstallationen


title: Kantonsstrasse R, Oberägeri; Ratenstrasse, Passhöhe - Bottsrank (1. Etappe)

description: Strassenbauarbeiten mit folgenden Hauptmassen: - Aushub m3 300 - Kiessand m3 350 - Fräsarbeiten Belag m2 5200 - Abschlüsse m 350 - Einlaufschächte St 8 - Kontrollschächte St 2 - Entwässerungsleitungen m 100 - Beton m3 25 - Bituminöse Beläge t 1'600

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Michael Frutig,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 63, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: GIBB Schulhaus Viktoria; Kücheneinrichtungen

description: BKP 358 Kücheneinrichtungen Kücheneinrichtungen für Grossküche (Schulrestaurant)

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG).

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Produktqualität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100
Produktqualität gemäss Leistungsbeschrieb muss erfüllt sein:
Preisangebot: 100


description: Le présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre du programme Léman 2030 pour le développement de l’offre et des infrastructures sur la ligne Lausanne –Genève-Aéroport qui fait l’objet de plusieurs conventions cadres signées entre la Confédération représentée par l’Office Fédéral des Transports (OFT), les Cantons de Vaud et de Genève ainsi que les CFF. Il porte exclusivement sur l’agrandissement de la gare de Lausanne (GLS) qui fait partie des mesures d’infrastructures nécessaires au développement de l’offre voyageurs. Il concerne la fourniture, stockage et livraison des éléments préfabriqués du futur «Front Sud» de la Gare de Lausanne qui est composée de deux sections, la première nommée GABV et la seconde nommée Epinettes.

title: Programme Léman 2030 : Extension de capacité du nœud de Lausanne - EPI/GABV, Front sud - Eléments Préfabriqués

Programme Léman 2030, I-AEP-LEM-GLS-SEG

street: Avenue de la Gare 41


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Immobilien

title: SBB Olten, 3x150m, Rückbau

description: Simap 02.06.2016

eligibilityCriteria: siehe Dokument Teil 1 "Verfahrensbestimmungen"

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1 Preis (: 70
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,:
ZK 2 Qualifikation Schlüsselpersonen (: 10
Je ein Referenzobjekt mit vergleichbarer Funktion und Aufgabenstellung der vergangenen 5 Jahren für:
• Chefbauleiter:
• Polier:
Das Referenzobjekt (abgeschlossen) muss folgende Mindestbedingungen erfüllen::
• Auftragsgrösse min. CHF 1.0 Mio.:
Umfang: pro Referenzobjekt (max. 1 A4-Seiten, einseitig bedruckt):
Die Schlüsselpersonen müssen mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der vorgesehenen Funktion ausweisen.:
Die persönlichen Referenzen der Schlüsselpersonen müssen nicht zwingend bei der offerierenden Firma wahrgenommen worden sein.:
Nachweis: Lebenslauf der Schlüsselpersonen.:
Zusatzpunkte durch Mehrqualität für Referenzprojekte mit folgenden Bedingungen::
• Rückbau unter angrenzendem laufenden Produktionsbetrieb:
• Rückbau angrenzend zu in Betrieb befindlichen Gleisen:
• Rückbau in erschütterungsempfindlicher Umgebung:
• Rückbau an bestehend bleibenden Bestand:
ZK 3 Risikoanalyse (: 10
Risikoanalyse mit Interpretation der Gesamtaufgabe in Bezug auf::
• Technische Risiken:
• Organisatorische Risiken und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Erfolgsfaktoren:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max.2 A4, einseitig bedruckt):
ZK 4 Terminprogramm/Baustellenlogistik (: 10
Analyse des beiliegenden Bauprogrammes mit:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
• ggf. Vorschläge zur Verbesserung des vorgeschlagenes Bauablaufes:
Angaben zur geplanten Baustellenlogistik (je Bauphase).:
(max. 2 A4, einseitig bedruckt).:
ZK 1 Preis (: 70
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,:
ZK 2 Qualifikation Schlüsselpersonen (: 10
Je ein Referenzobjekt mit vergleichbarer Funktion und Aufgabenstellung der vergangenen 5 Jahren für:
• Chefbauleiter:
• Polier:
Das Referenzobjekt (abgeschlossen) muss folgende Mindestbedingungen erfüllen::
• Auftragsgrösse min. CHF 1.0 Mio.:
Umfang: pro Referenzobjekt (max. 1 A4-Seiten, einseitig bedruckt):
Die Schlüsselpersonen müssen mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der vorgesehenen Funktion ausweisen.:
Die persönlichen Referenzen der Schlüsselpersonen müssen nicht zwingend bei der offerierenden Firma wahrgenommen worden sein.:
Nachweis: Lebenslauf der Schlüsselpersonen.:
Zusatzpunkte durch Mehrqualität für Referenzprojekte mit folgenden Bedingungen::
• Rückbau unter angrenzendem laufenden Produktionsbetrieb:
• Rückbau angrenzend zu in Betrieb befindlichen Gleisen:
• Rückbau in erschütterungsempfindlicher Umgebung:
• Rückbau an bestehend bleibenden Bestand:
ZK 3 Risikoanalyse (: 10
Risikoanalyse mit Interpretation der Gesamtaufgabe in Bezug auf::
• Technische Risiken:
• Organisatorische Risiken und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Erfolgsfaktoren:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max.2 A4, einseitig bedruckt):
ZK 4 Terminprogramm/Baustellenlogistik (: 10
Analyse des beiliegenden Bauprogrammes mit:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
• ggf. Vorschläge zur Verbesserung des vorgeschlagenes Bauablaufes:
Angaben zur geplanten Baustellenlogistik (je Bauphase).:
(max. 2 A4, einseitig bedruckt).:


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, Management des projets

street: avenue de la Gare 43, CP 345


name: Schweizerische Vogelwarte Sempach, Forschungsinstitut für Vogelkunde und Vogelschutz

name: Office fédéral de l'environnement OFEV Division Gestion des espèces Section Chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt

street: Worblentalstrasse 68 Ittigen

street: Luzernerstrasse 6, Postfach


description: Die Ordnungsdiensteinsatzfahrzeuge müssen jederzeit einsetzbar, erprobt und möglichst in ähnlicher Form bereits bei anderen Polizeikorps im Einsatz stehen. Sie sollen den Insassen den notwendigen Fahrkomfort, Witterungsschutz sowie gegen auf das Fahrzeug geworfene Gegenstände bieten. Das mitgeführte Ausrüstungs- und Einsatzmaterial soll zweckmässig und materialschonend untergebracht werden können. Es ist mit bis zu 8'000 km pro Jahr zu rechnen. Da die Fahrzeuge mit viel Zuladung, z.T. auch bei Alarmeinsatzfahrten und taktischen Fahrmanövern eingesetzt werden, müssen sie über eine hohe Motorenleistung, gutes Durchzugsvermögen und stabile Fahrdynamik verfügen. Die Ordnungsdiensteinsatzfahrzeuge müssen sich insbesondere für folgende Verwendungen eignen: - Patrouillenfahrten / Überwachungen / Material- und Personentransport - Einsatzfahrten mit Horn und Blaulicht und widrigsten Strassenverhältnissen

title: 6 Polizei-Ordnungsdienstfahrzeuge - Kleinbusse

Zuger Polizei

street: An der Aa 4

name: Hptm Gregor Bättig, Chef Kommandobereiche, Vermerk: Submission Polizeipsychologie – Nicht öffnen!

MARTY SYSTEMTECHNIK AG

street: Gewerbestrasse 2


title: Reparatur Münsterstollen, Manuelle Kanalsanierung

description: Manuelle Kanalreparatur Ei-Profil 80/120 bis 140/90, ca. 825 Meter.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Referenzauftrag Schlüsselperson Bauführer: 30
Referenzauftrag Schlüsselperson Polier: 30


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N2P, 090098 EP schölle, route du col du Gothard, giratoire de Göschenen jusqu’au giratoire d’Andermatt ainsi qu’en option uniquement du giratoire d’Andermatt jusqu’au sommet du col, soutien du maître d’ouvrage ("BHU").

street: Brühlstrasse 3

IUB Ingenieur-Unternehmung AG

street: Schmiedgasse 18


title: Gleichrichteranlage Niederbipp

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer schlüsselfertigen Gleichrichteranlage bestehend aus: - Hochspannungsanlage - Niederspannungsverteilung - Gleichrichtertransformator - Gleichrichteranlage / Streckenfelder - Verkabelung - Montagen - Dienstleistungen / Inbetriebnahme

eligibilityCriteria: 08.10.2010 Kosten: Keine


title: BUSBETRIEB Olten Gösgen Gäu AG, Wangen b.Olten / BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge

description: Gesamte Baustelleneinrichtung für das Erstellen der fugenlosen Bodenbeläge  Beprüfung Unterlagsboden und Erstellen Messprotokoll  Schützen von Bauteilen  Vorbereitung Untergrund  Erstellen Hartbetonbodenbelag

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Hochbauamt Graubünden, Loëstrasse 32, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 81 257 36 42, Fax: +41 81 257 21 56, E-mail:

title: Neubau Verwaltungszentrum sinergia, Chur / BKP 231 Apparate Starkstrom (Schaltgerätekombinationen)

description: Das Verwaltungsgebäude sinergia wird in MINERGIE P ECO Standard geplant und ausgeführt, inkl. Zertifizierung. Kennzahlen: Herstellung, Transport und Montage von Schaltgeräteschränken. Eine bauartengeprüfte Hauptverteilung und 19 Unterverteilungen vom 1.UG bis 6.OG.


title: Sanierung Lochackerstrasse, Rosenstrasse und Tulpenweg

description: Das Bauvorhaben Sanierung Lochackerstrasse, Rosenstrasse, Tulpenweg und Güterstrasse wurde durch die Regio Energie ausgelöst, welche seit Jahren die bestehende Gasleitung ersetzen wollte. In diesem Zusammenhang wird die bestehende Lochackerstrasse saniert, diese Arbeiten beinhalten die Sanierung des Strassenaufbaus. Bei den Bauarbeiten im öffentlichen Strassenareal müssen die privaten Grundstücke und Abschlüsse geschont werden. Anpassungen infolge der Sanierung der Strasse sollen möglichst klein gehalten werden. Alle Werkleitungen im Perimeterbereich werden in einem oder mehreren Bereich erneuert oder saniert.


name: Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT

title: F21219 - Lizenzen und Wartung Speedikon C


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kunstmuseum Basel, Erweiterungsbau, BKP 244 / 245 Lüftungs- und Klimaanlage

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Lüftungs- und Klimaanlagen für den Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel. Es handelt sich um die komplette Lieferung und Montage der Anlagen ohne MSRT. Das gesamte Luftvolumen der Anlagen beträgt ca. 90‘000 m3/h. Es sind Vollklimaanlagen zur Sicherstellung des Raumklimas in den Ausstellungs- und Lagerräumen sowie den Räumen des Kulturgüterschutzes. Der Erweiterungsbau wird nach Minergie P / ECO zertifiziert.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselpersonen: 30
Preis: 70
Schlüsselpersonen: 30


name: ARGE RMSS – Renato Maurizio Architekten AG, Schmid Schärer Architekten GmbH c/o Renato Maurizio Architekten AG

description: Pflegezentrum Promulins Samedan – Lüftungsanlagen Aufstockung Bestandesbau & Erweiterung Garage.

title: BKP 244 Lüftungsanlagen Aufstockung & Garage

street: Cad Castell


name: Direction générale de la nature et du paysage (DGNP), service des forêts et des habitats riverains

title: Formation des apprentis forestier-bûcherons genevois dans le cadre des travaux de restauration de la chênaie.

description: Réalisation de travaux forestiers dans les forêts de l'État de Genève pour lesquels l'entreprise mandatée s'engagera à employer et à former des apprentis forestiers bûcherons genevois pendant toute la durée de leur apprentissage d'une durée de 3 ans. Les prestations qui seront demandées à l'entreprise mandatée dans le cadre de ce contrat concernent les travaux de restauration de la chênaie, la création de lisières, la valorisation d'habitats et d'espèces prioritaires, la réfection et le maintien des infrastructures forestières, la restauration des petits massifs urbains et des forêts de protection.

street: Rue des Battoirs 7


title: Sicherheits- und Ordnungsdienst


title: Gipserarbeiten und spez. Gisperarbeiten

description: Erweiterung der Langzeitpflege Sonnenberg (Haus Pilatus) mit Inegration einer Demenzabteilung. Die Nordfassade vom bestehenden Haus Pilatus wird teilweise aufgebrochen und der Neubau wird am bestehenden Gebäude angehängt.

eligibilityCriteria: offenes Verfahren


name: Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, Sozialhilfe, Existenzsicherung + Sozialberatung und Migration + Integration

title: Leistungsabklärung bei ausgewählten Klient/innen der Sozialhilfe

description: Der Auftragnehmer führt im Auftrag der Sozialhilfe mit qualifiziertem Personal Vor-Ort-Prüfungen bzw. die Leistungsabklärungen bei ausgewählten Sozialhilfeklient/innen durch. Die Ergebnisse der Leistungsabklärungen tragen für die Sozialhilfe dazu bei, den materiellen Bedarf individuell konkret korrekt bestimmen und ausrichten zu können.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Schlüsselpersonen: 30
Unternehmensorganisation: 20
Preis: 50
Schlüsselpersonen: 30
Unternehmensorganisation: 20


name: Baudirektion Kanton Zürich Immobilienamt/Facilitymanagement

description: Beschaffung, Serviceleistungen Feuerlöscher

description: Beschaffung automatisierten externen Defibrillatoren

title: Ausschreibung Rahmenverträge von Sicherheitsprodutken für den Kanton Zürich

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen ein oder mehrere Anbietende bestimmt werden, über die Defibrillatoren sowie Feuerlöscher eingekauft werden können und zugleich die Wartung vor Ort übernehmen.


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - office des bâtiments

title: Rénovation du CO de Budé - revêtements sols sans joints.

description: Fourniture et pose de revêtements de sols sans joints dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du candidat pour l'exécution du marché, qualité technique de l'offre et respect des délais:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres k2+


name: RIBI SA, ingénieurs hydrauliciens, à l'attention de Philippe Porqueddu,Av.Montchoisi 21, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 617 64 42, Fax: +41 21 617 64 51, E-mail:

title: Réaménagement de la route de Broye

description: Travaux de génie civil - Le réaménagement consiste à la modification du traçé de la route de Broye, l'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable. Remplacement de tous les services (eau, gaz, électricité, etc...). Remise à ciel ouvert du ruisseau de Broye et mise en place du système séparatif.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions dictées dans le dossier


name: Commune de Plan-les-Ouates, à l'attention de Muriel Etter,Route des Chevaliers-de-Malte 3, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse, E-mail:

description: Levée au porte à porte des déchets incinérables

description: Levée au porte à porte des déchets organiques

description: Levée des points de récupération communaux

description: Levée sur appels des déchets encombrants et de la ferraille

description: Levée mensuelle au porte-à-porte du papier / carton et du verre

description: Entretien du matériel et le nettoyage des sites des points de récupération

description: Levée des déchets urbains des entreprises des zones industrielles et artisanales de Plan-les-Ouates

title: Collecte et traitement des déchets de la commune de Plan-les-Ouates

description: Le présent appel d’offre vise à combler les besoins de la commune de Plan-les-Ouates, actuellement à la recherche d’un prestatire pouvant assurer la levée, le transport et le traitement des déchets générés sur son territoire, ainsi que l’entretien et le nettoyage des conteneurs et des points de récupération.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Erweiterung und Instandsetzung Schulanlage Wier, Ebnat-Kappel BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdächer inkl. Spenglerarbeiten

description: Erweiterung und Instandsetzung Schulanlage Wier, Ebnat-Kappel Instandsetzung bestehendes Gebäude Wier A (BJ 1966), Neubau Schule Wier B, Neubau Doppelturnhalle Wier C. Das bestehende Schulhaus Wier I (1953) und die angrenzende Einfachturnhalle (1953) wurden abgebrochen.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: IPRO, à l'attention de Stéphane Friedli,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 77 18, Fax: 022 420 94 80, E-mail:

title: Tours de refroidissement - Extension free colling

description: Etat actuel : La production frigorifique est effectuée par l’intermédiaire de deux groupes froid de nouvelle génération d’une puissance unitaire de 818 kW, muni de compresseurs à haut rendement équipés de paliers magnétiques. Le froid est stocké pendant les périodes creuses dans un accumulateur de 120m3 (3x 40m3 en parallèle). Etat futur : Les deux cuves de 40 m3 chacune, anciennement utilisées stockage de chaleur, seront isolées pour le stockage d’eau glacée et permettront par l’intermédiaire d’une ou des deux tours hybrides de fonctionner en free-cooling à 100%. Ce procédé pourra fonctionner conjointement avec les machines frigorifiques.


name: SIC 2000 Ingénieurs Conseils sàrl, à l'attention de M. Walter Schoop,Passage de la Cour-Robert 3, Case postale 215, 1705 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026.422.15.15, Fax: 026.422.15.16, E-mail:

title: Télésiège La Scie-Vounetze, à Charmey. Marché des travaux de génie civil

description: Nouveau télésiège 4 places débrayable, La Scie-Vounetze

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Gemeinde Glarus, Hauptabteilung Bau und Umwelt

description: Möblierung für Immobilien im Verwaltungsvermögen, mehrere Schulstandorte im Gemeindegebiet von Glarus.

street: Poststrasse, 2a

Novex AG

street: Bellevuestrasse 27


title: BKP 214 Montagebau in Holz (Elementbau) / Sigristenhaus, Illgau

description: Holzelementbau

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Anbieter Referenzen: 20
Leistungsfähigkeit: 20


name: République et Canton de Neuchâtel SBAT Services des bâtiments

description: Travaux d'installations de vitrages dans toitures inclinées. Fourniture et pose de vitrage, Lucarnes.

title: 221.1 Vitrage de toits lucarnes

street: Rue de Tivoli 5


title: TU-Submission Neubau Palais PZM - Provisorische Behandlungs- und Bettenstation in Modulbauweise

description: Totalunternehmerleistung für die schlüsselfertige Erstellung einer provisorischen Behandlungs- und Bettenstation (zwei vollwertige Stationen) in Modulbauweise. Schnittstelle ist OK bauseitig erstellte Fundamente und Werkleitungen. Der Auftrag beinhaltet sämtliche dazu erforderlichen Planungsleistungen der SIA-Phase 5.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

description: Dienstleistungen im Bereich BKP 244 Lüftungsanlagen

title: Energie Areal Empa Eawag BKP 244 Lüftungsanlagen

street: Überlandstraße 129


name: Alder + Eisenhut AG Sportgerätehersteller

name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Revision und Instandhaltung Turn- und Sportgeräte.

description: Die Logistikbasis der Armee (LBA) betreibt Mehrzweckhallen und Sporthallen in der ganzen Schweiz. Innerhalb der Mehrzweckhallen und Turnhallen befinden sich fix installierte und mobile Sportgeräte. Auftretende Schäden durch normale Verschleisserscheinungen oder Beschädigungen sind durch regelmäßige Revisionen zu sichten und aus sicherheitstechnischen Gründen instand zu stellen. Ziel ist es, einen externen Anbieter zu evaluieren, welcher die geforderte Qualität wie auch die Wirtschaftlichkeit aufweist, um diesen Auftrag der jeweiligen Funktionstüchtigkeit und möglicher Instandhaltungen durchzuführen.

street: Rodtmattstrasse 110

street: Industriestraße 10


title: BKP 272 Metallbauarbeiten

description: Erneuerung eines Bürogebäudes


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: N09.72 Zwischenbergen, Casermettatunnel, örtliche Bauleitung Gesamtinstandsetzung.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

Lombardi SA Ingegneri Consulenti

street: Via R. Simen 19


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Jürg Bruder, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 79 20, Fax: 044 / 645 77 80, E-mail:

title: Metallrückgewinnung aus Kehrichtschlacke BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet folgende Bauarbeiten im Kehrichtheiz-kraftwerk Hagenholz, im Zusammenhang mit dem Projekt MERKS: - Anlage Containerhalle mit 24'000 m3/h - Anlage Nebenräume mit 5'000 m3/h - Anlage Liftschacht (nach VKF) - Anlage Einzelabsaugungen


title: Bioabfuhr: Abfuhr von organischen Küchen- und Gartenabfällen

description: Abfuhr von organischen Abfällen aus Küche und Garten wie z.B. Speise- und Rüstabfälle, verdorbene, nicht mehr geniessbare Lebensmittel, Rasenabschnitt, Strauch-/Baumschnitt, Laub und Topferde

eligibilityCriteria: Fristgerecht eingereichtes, vollständig ausgefülltes und rechtsgültig unterzeichnetes Leistungsverzeichnis.Es muss die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten. Es gilt nicht das Datum des Poststempels. Verspätete oder unvollständige Angebote werden nicht berücksichtigt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Erfahrungen/Referenzen: 20
ZK 3: Umweltschutz: 20
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 60
ZK 2: Erfahrungen/Referenzen: 20
ZK 3: Umweltschutz: 20


name: Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär Kantonales Amt für Feuerwesen Rue des Casernes 40, 1950 Sitten,à l'attention de Philipp Hildbrand, Rue des Casernes 40, 1951 Sitten, Suisse, Téléphone: 027 606 70 50, Fax: 027 606 70 54, E-mail:

title: Lieferung unf Ausrüstung von Personentransportfahrzeugen

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Extension Muséum d'histoire naturelle (1817TI) sanitaire

description: Travaux d'installations sanitaires. Estimation : CHF 1'648'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse (pour les marchés soumis aux traités internationaux uniquement : tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses) peuvent participer.


name: Service du Gaz et Chauffage à Distance., à l'attention de Monsieur Lovis,Chemin de Pierre de plan 4, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: + 41 21 315 83 52, Fax: + 41 21 315 80 31, E-mail:

title: Avenue d'Ouchy

description: Travaux de fouille et génie civil, construction d'un caniveau en BA et chambres souterraines en BA pour le Chauffage à Distance ainsi exécution d'une batterie Swisscom, branchements collecteurs, réfection et aménagement de la chaussée

eligibilityCriteria: Entreprise inscrite au registre du commerce


name: Betriebsleitung EVW, c/o Sankt Galler Stadtwerke Netz Elektrizität Anlagen,à l'attention de Matthias Kempter, Sonnengartenstrasse 6, 9001 St. Gallen, Suisse, E-mail:

title: Solarkraftwerk ca. 217kWp Hofenstrasse 3, Wittenbach

description: Detailplanung, Lieferung, Montage, Installation und Inbetriebsetzung eines schlüsselfertigen Solarkraftwerkes ca. 217kWp, mit garantierter Energieproduktion über 5 Jahre, auf den Ziegeldächern des Werkhofes und der Wasserversorgung Wittenbach.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreise CHF/kWp (30 Prozent):
Stromgestehungspreis CHF/kWh (30 Prozent):
Technische Bewertung (40 Prozent):
-Solarmodule:
-Wechselrichter:
-Montagekonstruktion:
-Technische Umsetzung:
Angebotspreise CHF/kWp (30 Prozent):
Stromgestehungspreis CHF/kWh (30 Prozent):
Technische Bewertung (40 Prozent):
-Solarmodule:
-Wechselrichter:
-Montagekonstruktion:
-Technische Umsetzung:


description: Raumzellengebäude zur Nutzung als Schulprovisorium – 8 Einheiten.

title: Schulanlage Watt, Effretikon, Gesamtsanierung

Stadt Illnau-Effretikon

street: Märtplatz 29


name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

description: Assurances RC VM - Etat

description: Assurances RC VM - AIG

description: Assurances RC VM - HES

description: Assurances RC VM - UNI

description: Assurances Casco complet

description: Assurances Occupants

title: Appel d'offres public pour des assurances responsabilité civile automobile (contrat flotte) et assurances casco et occupants

description: La République et canton de Genève, agissant par la Centrale Commune d'Achats, cherche à acquérir pour lui-même ainsi que pour l'Aéroport International de Genève, l'Université de Genève et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale plusieurs contrats d'assurance responsabilité civile automobile pour ses véhicules à moteur de tourisme, utilitaires et motocycles, ainsi que des couvertures ponctuelles d'assurances casco et occupants. La présente procédure d'appel d'offres n'est pas ouverte aux entreprises de courtage en assurances.

eligibilityCriteria: Ne seront pris en considération que les offres émanant de compagnies d'assurances suisses autorisées à pratiquer dans la branche d'assurance concernées et valablement inscrites auprès des autorités fédérales. Les courtiers sont exclus de l'appel d'offres. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre : 1.Attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a.attestation AVS / AI / AC / APG; b.attestation LAA; c.attestation LPP. 2.Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations familiales, ainsi que la contribution professionnelle. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, au minimum 15 jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a.attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche (CCT) ou b.attestation de l’OCIRT 3.Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a.attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b.si le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source, attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

street: Fellerstrasse 21


title: Passerelle Röschibachstrasse, Aufzugsersatz


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu - 1320TI - Faux-plafond cylindres acoustiques

description: Travaux : faux-plafond/cylindres acoustiques - CFC 283 Estimation : CHF 1'300'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Grisoni-Zaugg SA,Route des Ouges 20 - CP 136, 1660 Château-d'Oex, Suisse

name: Service des routes / Infrastructure routière,Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Suisse

title: RC 706 - Ormont-Dessus - DFN Les Parchets - Travaux de renforcement d'ouvrage

description: Terrassements : 530 m³ Démolition : 43 m³ Tirants d'ancrages précontraints : (L = 22 m) 36 p Micropieux : (L = 6 et 9 m) 54 p Beton armé : 180 m³ Glissières de sécurité : 124 m Inclinomètres : 40 m

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises spécialisées et de génie civil peuvent s'inscrire.


name: BLS AG, à l'attention de Silvio Gasparini,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: Erneuerung Stock- und Schintigrabengalerie

description: Zwischen Goppenstein und Hohtenn befinden sich die Steinschlaggalerien Stockgraben (km 49.5) sowie Schintigraben (km 50.0). Die Galerien befinden sich im schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Nachfolgend die wichtigsten Elemente der ausgeschriebenen Arbeiten: - Statische Verstärkung - Instandsetzung Beton Innen und Aussen - Vollflächiger Schutz des Betons - Instandsetzung Mauerwerk - Instandsetzung Decke von oben - Entwässerung der Eindeckung (Drainage) - Dachauskragung

eligibilityCriteria: Es wird eine optionale Begehung am Montag, 16.12.2019 durchgeführt. Die Anmeldung für die diese Begehung hat zwingend bis zum 15.12.2019 mit dem im Ausschreibungsdossier zur Verfügung stehenden Anmeldeformular zu erfolgen.

awardCriteriaDetails:
Gesamte Wirtschaftlichkeit: 70
Lösungskonzept: 20
Organisation und Schlüsselpersonen: 10


title: BAV 40181 Alterszentrum Eichrain

description: Neubau BKP 275.0 Schliessanlage


description: Reconstruction du foyer du Servan.

title: Reconstruction du foyer du Servan.

description: Reconstruction du foyer du Servan.

Timothée Giorgis Architectes Sàrl

street: Rue des Glacis de Rives 23


name: Compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)

description: Projet 1454 (appel d'offres Assurances Financial Lines).

street: Boulevard Georges-Favon 6

Zurich Finance Company AG

street: Route de Chavannes 35


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Filiale Estavayer-le-Lac

title: N09 Giratoires du Genévrier, "En Ferreyre" et PS RC 742 - Jonction 14 Vevey - Travaux de génie civil

description: Das Projekt besteht aus : • Die Erneuerung des bituminösen Fahrbahnoberbaus im Bereich des Unterhaltsperimeters UH-Peri des Anschlusses Vevey, umfassend den Kreisel Genévrier, die Route d'Hauteville (inkl. Strassenüberführung PS RC 742), die Route du Rio Gredon und die Route de St-Légier • Die Erstellung des Kreisels "En Ferreyre" auf der Kantonsstrasse RC 742 beim Anschluss Vevey und die Gestaltung der Eingangspforte West der Gemeinde St-Légier. Das Projekt umfasst : - Belagserneuerung im Kreisel Genévrier, auf der Route d'Hauteville, der Route du Rio Gredon und der Route de St-Légier: Abbruch der bestehenden und Einbringen der neuen Fahrbahnbeläge. - Erneuerungsarbeiten auf der SUe RC 742: Erneuerung der Abdichtung im Trottoirbereich, Erneuerung des Belages auf den Trottoirs, Erneuerung der Verschleissschicht der Fahrbahn. - Tiefbauarbeiten für den Kreisel "En Ferreyre" und die Eingangspforte West der Gemeinde St-Légier: Abbrüche, Gräben und Aushub, Strassenbauarbeiten, Anpassung der Rückhaltesysteme und der Entwässerung. - Tiefbauarbeiten für die Werke, welche von den Bauarbeiten für den Kreisel "En Ferreyre" profitieren um ihre eigenen Werkleitungen zu erneuern. - Betriebs- und Sicherheitsanlagen: Tiefbauarbeiten für die öffentliche Beleuchtung, Signalisation und Markierung, das Versetzen von Zäunen (Kreisel "En Ferreyre" und Eingangspforte West der Gemeinde St-Légier).

eligibilityCriteria: - Respect de toutes les prescriptions légales, notamment attestation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la protection des travailleurs et l’égalité de salaire entre hommes et femmes ; - respect de la structure de l’offre définie dans le document « Conditions et cahier des charges » ; - acceptation sans réserve du projet de contrat d’entreprise.