name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

description: BKP 254 Medizinalgasinstallationen: Erstellen sämtlicher Medizinalgasinstallationen inkl. Aufbereitungsanlagen.

description: BKP 250 Sanitärinstallationen: Erstellen Sanitärinstallationen inkl. Aufbereitungsanlagen

title: Erneuerung und Erweiterung des Spitals Grabs

description: Das Spital Grabs wird in mehreren Etappen neu erstellt. Dabei weicht das bestehende Spital einem Ersatzneubau. Der Spitalbetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Mit dieser Publikation werden folgende zwei Arbeitsgattungen ausgeschrieben: BKP 250 Sanitärinstallationen / BKP 254 Medizinalgasinstallationen

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


currency: CHF

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Der Auftrag umfasst die Lieferung, Konzeption, Implementierung, Inbetriebsetzung und Wartung einer Konkursamt-Fachapplikation für das Konkursamt des Kantons St. Gallen. Sämtliche für die Ausführung notwendigen Dienstleistungen sind ebenfalls Teil des Auftrags.

title: Projekt KA-Future – Neue Fachapplikation Konkursamt St.Gallen

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Konkursamt des Kantons St.Gallen

street: Davidstraße 27

countryName: CH

BK Solution AG

street: Bergboden 7

initiationType: tender


title: Abwassersanierung Hellstätt mit Ringschluss Druckwasser

description: Aushub = 550 m3 Einpflügen von Leitungen = 450 m Gesteuerte Spülbohrung = 52 m Kanalisationen = 240 m Schächte = 7 Stk., davon 2 Pumpschächte Beläge = 32 t

eligibilityCriteria: Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefristen nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Qualität: 20
Infrastruktur: 20
Preis: 60
Qualität: 20
Infrastruktur: 20

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: TRIPOL Architekten AG,à l'attention de Ernst Zimmermann, Luzernerstrasse 144, 6014 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 417 27 27, E-mail:

title: Neubau Schulhaus Waldegg, Sempach

description: Das Objekt besteht aus einem Punkthaus mit einer Sockelerweiterung auf 2 Geschossen. Enthalten sind diverse Unterrichträume. Das ganze Objekt besteht aus 6 Geschossen.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Transports publics fribourgeois (TPF) SA

title: Fourniture des vêtements professionnels de sécurité du personnel des TPF

description: Le marché porte sur la fourniture des vêtements professionnels de sécurité pour le personnel de nettoyage, de l'infrastructure et de la technique des TPF. Le soumissionnaire devra déposer si possible deux offres conformément aux documents d'appel d'offres. A. 1ère offre La première offre prendra la forme d'un contrat-leasing comprenant notamment les services suivants : fourniture et gestion des vêtements, lavage et réparation, ainsi que livraison selon besoins du MO. B. 2ème offre Le soumissionnaire soumettra également une deuxième offre portant sur la vente desdits vêtements accompagnée d'une offre pour les services précités. Le soumissionnaire est rendu attentif au fait que l'offre des services dans le cadre de la deuxième offre constitue une option que l'adjudicateur sera libre d'exercer au moment de l'adjudication. La durée initiale du contrat portera sur une durée de 4 ans, lequel pourra être reconduit tacitement d'année en année. A cet égard, l'adjudicataire devra être en mesure de fournir de nouveaux articles et d'augmenter le nombre d'articles selon les besoins des TPF.

mainProcurementCategory: goods

street: Rue Louis-d'Affry 2

Wydler SA

street: Route d'Oron 57


name: Haute école valaisanne,Rte de Rawyl, 1950 Sion, Suisse

title: Bereitstellung rascher Untersuchungsmethoden zum Schutz von Mensch und Umwelt vor gefährlichen Schadstoffen zu Gunsten Labor Spiez

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: zb Zentralbahn AG Infrastruktur - Asset Management

title: Alpnach-Dorf, Ausbau Perron, Generalplanung


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 15-2, Gemeinde Rapperswil-Jona, Wagen SG, Belagssanierung Rickenstrasse, Abschnitt: Eingangstor -Gsteigstrasse

description: Die Rickenstrasse wird vom Ortseingang Wagen bis zur Gsteigstrasse auf einer Länge von ca. 380 m saniert. Der Belag der Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand und wird komplett ersetzt. Ebenfalls wird der Belag des Gehwegs grösstenteils ersetzt. Die Randabschlüsse werden mehrheitlich neu erstellt. Die Strassenentwässerung ist insgesamt in einem guten Zustand. Einzelne Haltungen werden saniert und die Deckel der Strassenabläufe werden ersetzt.


name: Vogt AG,Freimettigenstrasse 20, 3672 Oberdiessbach, Suisse

title: Marché de fourniture

description: Achat d'un véhicule tonne-pompe 4x4 pour la Compagnie des sapeurs-pompiers de la Commune de Bernex

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


description: Ligne 65/132/220/380 kV Chamoson — Chippis. Travaux de génie civil lot 4 et 5.

Strategischer Einkauf Swissgrid

street: Bleichemattstrasse 31

Implenia Schweiz AG

street: Zone Industrielle 7

Deneriaz SA

street: Route de Riddes 101


title: Réfection enveloppe école Cormanon à Villars-sur-Glâne

description: 248 Calorifugeage chauffage et sanitaire

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Ville de Fribourg — Service informatique

description: — le remplacement des appareils téléphoniques, — l'installation et configuration d'une nouvelle centrale, — la formation, — la maintenance.

title: Renouvellement du système de téléphonie fixe

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: rue de l'Hôpital 2

swisspro Solutions AG

street: Sihlquai 306


title: Gesamtsanierung Stadttheater Bern, Bauphase 2015, Schaltgerätekombinationen, Elektro allgemein

description: Bauvorhaben Stadttheater Bern, Gesamtsanierung - Bauphase 2015: Bau, Lieferung und Montage Schaltgerätekombinationen gemäss Leistungsbeschrieb.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Zuschlagskriterien sind in der Submission unter dem Kapitel T "Zuschlagskriterien" zu finden.:
- Preis (80%):
Angebotspreis (bereinigte Summe):
Detailangaben:
- Qualität (10%):
überzeugende Technik, Referenzen,:
Lösungsvorschlag, Ausführungsvorschläge:
- Termine (10%):
Massnahmen zur Terminierung:
frühstmöglicher Liefertermin / Gesamtarbeitsdauer:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Die Zuschlagskriterien sind in der Submission unter dem Kapitel T "Zuschlagskriterien" zu finden.:
- Preis (80%):
Angebotspreis (bereinigte Summe):
Detailangaben:
- Qualität (10%):
überzeugende Technik, Referenzen,:
Lösungsvorschlag, Ausführungsvorschläge:
- Termine (10%):
Massnahmen zur Terminierung:
frühstmöglicher Liefertermin / Gesamtarbeitsdauer:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Augst - Neubau Sammlungszentrum Augusta Raurica, Sprinkleranlagen

description: Sprinkleranlage Erstellung der gesamten Sprinklerinstallation inkl. Lieferung und Montage der spezifischen Sprinklerapparate für das TP 1.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Angebotspreis: 100


name: Departement Bau und Umwelt, Kanton Glarus

title: BKP 293 Elektroplanung

description: Elektroplanung für den Neubau sowie des Umbaus


description: Mandat d’équipe pluridisciplinaire réunissant les compétences jugées nécessaires à l’exécution du mandat. L’équipe pluridisciplinaire sera composée au moins d’un architecte, d’un ingénieur civil, d’un ingénieur CVCSE et d’un ingénieur en sécurité incendie. Les prestations demandées, en conformité aux normes SIA 102, 103 et 108, ainsi qu'aux normes correspondant aux métiers, sont les prestations d'études, phases 31 à 33, d'appel d'offres, phase 41 et de réalisation, phases 51 à 53. Pilotage et direction générale du projet (SIA 112), architecture pour le parking et la galerie commerciale (SIA 102), ingénierie civile (SIA 103), installations techniques du bâtiment (SIA 108), spécialistes. Le montant global estimé servant au calcul des honoraires est de 27 284 000 CHF. Coût de l'opération estimé à: 41 726 000 CHF.

title: Parking Cornavin (M254TI-PPCSA) arch. +ing. civ. + CVSE + sécu. incénd

PPCSA — Fondation des parkings

street: Carrefour de l'Étoile 1 (5e étage P+R Étoile)


DAR Architectes SA

street: 9c chemin du Croset - CP 126


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) EPFL SB IPHYS LQM, laboratoire de magnétisme quantique

title: Laser-geheißte Ofen.

description: Die EPFL beabsichtigt, einen Laser-geheißte Ofen zur Züchtung von großen Einkristallen zu erwerben. Der Kauf ist für das Laboratory for Quantum Magnetism (LQM) und dem Institut für Physik (IPHYS) vorgesehen.

street: PH D2 455 (bâtiment PH) station 3


title: Neubau ELT West - BKP 421Gärtnerarbeiten

description: Die Ausschreibung umfasst im Wesentlichen den Bereich auf der Parzelle des Universitätsspitals Basel. Einzige Ausnahme ist eine kleine Grünrabatte ausserhalb des Areals im Bereich des Trottoirs. Der Energiekanal wird durch den Tiefbauunternehmer wieder eingedeckt und bis auf eine Kote von - 0.60 cm für Hartflächen, - 0.40 cm für Pflanzflächen und - 0.20 cm für Rasenflächen. Es ist eine Grobplanie erstellt und das Material entspricht den Vorgaben, welche der Landschaftsarchitekt definiert. Der Trottoirbereich wird komplett durch den Tiefbauer erstellt. Die Baumlieferungen für den Trottoirbereich (öffentlichen Grund) sind in dieser Ausschreibung nicht vorgesehen.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


title: Ecoquartier Jonction. Construction d'un parking public. Travaux de maçonnerie et béton armé.

description: Dans le quartier de la Jonction,à Genève se construit l'Ecoquartier de la Jonction. Il comporte plusieurs bâtiments d'habitation avec rez commerciaux et des équipements d'utilité publique. Sur ce terrain, la Fondation des parkings construit un parking souterrain de deux niveaux qui aura une capacité de 310 places voitures et 43 places pour les deux- roues motorisées.


name: Bau+Planung,à l'attention de Herr Roland Stalder, Beundengasse 1, 3250 Lyss, Suisse, Téléphone: 032 387 03 10, Fax: 032 387 03 20, E-mail:

title: Strassenunterhalt 2011, Lyss

description: Strassenunterhalt 2011 Lyss: Diverse Belagssanierungen ganzes Gemeindegebiet Lyss Belagsflicke: ca. 160 Stk Umstellungen/ Flickstellen: ca. 120 Stk Belagsabbrüche Total: ca. 1700 m2 Belag Fräsen Total: ca. 3500 m2 Belag Total: Tagschicht ca. 400 t Deckbelag ca. 300 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Industrielle Werke Basel, Instandhaltung Fernwärme

description: Kehrichtverwertungsanlage Basel, KVA III, Montagearbeiten Kesselwände inklusive Decke für Ofenlinie 3: Der Umfang des Auftrages umfasst im Wesentlichen die Demontage und Neu-Montage von Kesselteilen im Zug 1 der Ofenlinie 3 ab ca. 17.5m inklusive Decke, Gitterrohre und diversen Armarturen. Entfernen / anbringen aller zur Montage notwendigen Komponenten, Isolationen und Verbindungsleitungen. Alte Kesselteile und Abbruchmaterial ausbringen und fachgerecht entsorgen. Neue Kesselteile ab Lager der KVA III zur Einbaustelle transportieren. Demontierte Verbindungsleitungen wieder montieren und wo notwendig ersetzen. Druckprobe und Abnahme mit dem SVTI (die Ausführung des gesamten Vertrags erfolgt nach den Richtlichtlinien des SVTI). Montagebereich am Kessel reparieren und Komponenten wieder installieren. Neue Isolation mit bestehenden Blechen, wo notwendig ersetzen. Reinigung des Transport- und Montagebereichs.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Angebotspreis (Währung: Schweizer Franken),: 60
2. Leistungskapazität: Abgabe eines Montageprogrammes, welches in Abhängigkeit zu den in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen Eckterminen den Einsatz des für die Auftragsausführung vorgesehenen firmeneigenen und festangestellten Personals detailliert und nachvollziehbar dokumentiert (inkl. Leistungsangaben), sowie Angaben über die Transportwege vor Ort und vorgesehene Qualitätsprüfungen enthält (entsprechend den Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen), Bewertung = 25% und:
3. Schlüsselpersonal: Vorlage von zwei in den letzten zwei Jahren bereits ausgeführten und abgeschlossenen Referenzaufträgen, an welchen der für die Ausführung des Auftrages vorgesehene hauptverantwortliche firmeneigene und festangestellte Montageleiter jeweils in der selben Funktion beteiligt war. Die angegebenen Referenzaufträge sollen bezüglich der Leistungsart und bezüglich dem Auftragswert möglichst mit dem ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein,: 15
1. Angebotspreis (Währung: Schweizer Franken),: 60
2. Leistungskapazität: Abgabe eines Montageprogrammes, welches in Abhängigkeit zu den in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen Eckterminen den Einsatz des für die Auftragsausführung vorgesehenen firmeneigenen und festangestellten Personals detailliert und nachvollziehbar dokumentiert (inkl. Leistungsangaben), sowie Angaben über die Transportwege vor Ort und vorgesehene Qualitätsprüfungen enthält (entsprechend den Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen), Bewertung = 25% und:
3. Schlüsselpersonal: Vorlage von zwei in den letzten zwei Jahren bereits ausgeführten und abgeschlossenen Referenzaufträgen, an welchen der für die Ausführung des Auftrages vorgesehene hauptverantwortliche firmeneigene und festangestellte Montageleiter jeweils in der selben Funktion beteiligt war. Die angegebenen Referenzaufträge sollen bezüglich der Leistungsart und bezüglich dem Auftragswert möglichst mit dem ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein,: 15


name: Aare Energie AG p. A. W. Thommen AG, Architekten & Planer

description: — BKP 221.5 > Tore aus Holz oder Kunststoff, — BKP 225.4 > inkl. Brandabschottungen, — BKP 242+243 > Heizungsanlagen, — BKP 273.3 > Brandschutzverglasungen, — BKP 274 > Glastrennwände, — BKP 275 > Elektronische Schliessanlage, — BKP 463 > Strassen- und Tiefbau Aussengelände.

title: Neubau Betriebsgebäude a.en

street: Ziegelackstrasse 5


title: Ausbau Walderschliessung Stierva

description: Ausbau und Instandstellung Waldstrassen; Gesamtlänge ca. 4'500 m; Abtrag 6'000 m3; Felsabtrag 2'000 m3; Blocksteinmauern 960 t; Transport und Schüttung 8'000 m3.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

procurementMethod: direct

street: Fellerstraße 21

Systematics Soft Solution AG

street: Werkstrasse 37


name: ProRheno AG, Grenzstrasse 15, CH-4019 Basel

title: ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA) - E-13 Brandmeldeanlage

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


description: Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Areal des Waffenplatzes Auenfeld konzentriert. Das Areal der Kaserne Auenfeld in Etappen, für die Unterbringung von gesamthaft 1'700 Personen, ausgebaut. Die bestehenden Gebäude werden grösstenteils weiter genutzt und entsprechend saniert. Zur Abdeckung der weiteren Nutzungen sind zusätzliche Neubauten vorgesehen. Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen die Lüftungs- und die Klimaanlagen für das Baufeld 3 / NORD+WEST der 1. Bau- Etappe beschafft werden.

title: Armasuisse Immobilien, Auenfeld, DNA-A/1788: BKP 244/245 Lüftungs- und Klimaanlagen, Baufeld 3 / NORD+WEST – Frauenfeld, TG.

description: Armasuisse Immobilien, Auenfeld, DNA-A/1788: BKP 244/245 Lüftungs- und Klimaanlagen, Baufeld 3/Nord+West – Frauenfeld, TG.

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


title: HRM Unterstützung Keine automatische Wiederbesetzung der Stellen

description: Keine automatische Wiederbesetzung der Stellen. Ziel dieses Teilprojektes ist es, die Organisationen der Dienststellen auf Optimierungspotenzial zu überprüfen.


title: Sanierung / Neugestalltung von Verkehrsflächen

description: Gärtnerarbeiten; Belagsarbeiten, Kanalisationsarbeiten,

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Siehe Submissionsunterlagen:
Siehe Submissionsunterlagen:


title: Espace Formation Emploi Jura (EFEJ) - maladie collective perte de gain

description: Couverture d'assurance maladie collective perte de gain pour le Service des arts et métiers et du travail et Caritas Jura

eligibilityCriteria: Prix: aucun aucun


title: Wiesendangen/Rickenbach, Hauptstrasse/Stationsstrasse, Deponie Ruchegg, Neubau Kreisel

description: Siehe Submissionsunterlagen


title: "Offerte Sub-Pfle.bett 2015, nicht öffnen"

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF infrastructure - énergie/projets et technique

description: Engineering Installations d’alimentation en courant de traction. Prestations intégrales de planification 2 – lignes de transport 132/66 kV (16,7 Hz); contrat-cadre de 5 ans.

description: Engineering Installations d’alimentation en courant de traction. Prestations intégrales de planification 2 – lignes de transport 132/66 kV (16,7 Hz), contrat-cadre de 5 ans.

title: Engineering installations d’alimentation en courant de traction prestations intégrales de planification 2 – lignes de transport 132/66 kV (16,7 Hz), contrat-cadre de 5 ans

street: Industriestrasse 1

AF-Consult Switzerland AG

street: Täfernstraße 26

Pöyry Schweiz AG

street: Herostraße 12, Postfach

Axpo Power AG

street: Parkstraße 23


name: Perfect S.A.,Route d'Allaman, 1163 Etoy, Suisse

name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d’offres public pour l’acquisition de papier en bobines en continu, avec impression

description: L’objet de la présente procédure d'appel d'offres public est de rechercher un fournisseur capable d'honorer les commandes de la République et Canton de Genève, agissant par sa Centrale commune d'achats relatives à la fabrication et la livraison de bobines de papier blanc en continu, avec impression au recto en noir, en approvisionnant directement le Centre Editique de l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique, situé dans le bâtiment des Services Industriels de Genève, chemin du Château-Bloch 2, 1219 Le Lignon, et dans le délai imposé.

eligibilityCriteria: Seuls peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre. 1. Attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a.attestation AVS / AI / AC / APG; b.attestation LAA; c.attestation LPP. 2.Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois : soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations familiales, ainsi que la contribution professionnelle (Nota bene : prendre contact avec l'OCIRT, au minimum 15 jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche (CCT) ou b. attestation de l’OCIRT 3.Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. si le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source, attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée (cf. annexe 4). 5. Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel.


title: «Hindernisfreiheit an der ETH» Beschaffung der Plattform Siteimprove


description: KVR Abfallsystem für Siedlungsabfall.

title: KVR Abfallsystem für Siedlungsabfall

description: KVR Abfallsystem für Siedlungsabfall.

KVR Kehrichtverwertung Rheintal

street: Postfach 36

name: Angebot KVR Abfallsystem für Siedlungsabfall

Villiger Entsorgungssysteme AG

street: Bahnhofstrasse 13


name: Au nom de la commune de Herrliberg mxb architektur,à l'attention de Max Baur, Eichstutz 7, 8634 Hombrechtikon, Suisse, Téléphone: 055 / 264 18 60, Fax: 055 / 264 18 61, E-mail:

title: Neubau Kindertagesstätte mit Hort

description: Der Gemeinderat von Herrliberg plant, im nordwestlichen, unüberbauten Grundstücksteil der Parzelle 5944 eine Kindertagesstätte für den Betrieb der schulergänzenden Betreuungsangebote und einen Hortbetrieb zu realisieren. Im September 2010 hat das Büro atelier ww aus Zürich im Sinne einer Vorbefassung eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, welche eine erste Projektidee aufzeigt. Damals sind die Verfasser der Projektstudie von Investitionskosten in der Höhe von rund 9.5 Mio. Franken ausgegangen. Auf der Basis dieser Machbarkeitsstudie soll nun über ein Auswahlverfahren ein geeignetes Generalplaner-Team gefunden werden, welches mit der Projektierung und Ausführung der geplanten Erweiterungsmassnahmen beauftragt werden soll. Ausgeschrieben werden die Generalplanerleistungen für die Architekturarbeiten, die Bauingenieurarbeiten, die Leistungen für Ingenieurarbeiten im Bereich Elektrotechnik, die Leistungen für Ingenieurarbeiten im Bereich Heizungs-technik/Lüftungstechnik/Sanitärtechnik sowie die Leistungen für die Fachkoordination der Gebäudetechnik. Für die definitive Auftragserteilung dieser Fachplaneraufträge wird, unter Anwendung der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) sowie der Kantonalen Submissionsverordnung (SVO), ein entsprechendes Präqualifikationsverfahren durchgeführt.

eligibilityCriteria: Die Präqualifikation wird gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) offen ausgeschrieben. Es handelt sich um ein Verfahren im Staatsvertragsbereich. Um die Submissionsteilnahme können sich Firmen mit Sitz und Wohnsitz in der Schweiz sowie in einem Vertragsstaat des GATT/WTO–Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen bewerben, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Ville de Gland Service des infrastructures et de l'environnement

description: Le réaménagement du Vieux-Bourg concerne les éléments suivants : - Projet de surface : réfection du coffre de chaussée et des superstructures (chaussées et des trottoirs). - Assainissement : Mise en séparatif des collecteurs. - Réseaux : réfection des réseaux d’eau potable et du gaz, construction d’un nouveau réseau CAD, adaptation de l’éclairage publique et du réseau électrique existant.

title: Réaménagement du Vieux-Bourg - Exécution des travaux de génie civil

street: Grand-Rue 38


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: 7 Plätze FB FMM

description: 7 Plätze FB FMM.

title: 9 Plätze FB FMM, 8 Plätze FB FMS

description: 9 Plätze FB FMM.

description: 8 Plätze FB FMS.

title: Nachführung Energieplanung Areal (EA) und Arealmappe (AM), Fachbereich FM Mitte und FM Spezialobjekte.

description: Dem VBS als einem Grossverbraucher auf Bundesebene kommt besondere Bedeutung in der Zielerreichung der Klima- und Energiepolitik der Schweiz zu. Die Departementsleitung hat deshalb die Umsetzung der Ziele von EnergieSchweiz in Auftrag gegeben. In Abstimmung mit EnergieSchweiz wird das vorhandene Energiekonzept VBS 2020 mit verbindlichen Zielen festgeschrieben. armasuisse Immobilien als Eigentümervertreterin des VBS wurde mit der Umsetzung des Energiekonzepts VBS 2020 im Immobilienbereich beauftragt. Bis zum Jahr 2020 ist – bezogen auf das Jahr 2001 – der Energieverbrauch um 20 % zu senken, der Anteil an erneuerbaren Energien um 50 % zu steigern sowie die CO2-Emissionen im Bereich der Immobilien um 30 % zu reduzieren. Das Projekt „Energieplanung Areal“ (EA) ist im Zeitraum von 2010 bis 2020 ff ein zentrales Element und liefert einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Zielerreichung. Mit dieser Beschaffung sucht armasuisse Immobilien Anbieter, welche mit Hilfe der „Energieplanung Areal“ (EA) Energieeffizienz- und CO2-Massnahmen erarbeiten, sowie den Areal Energiebezug in den Arealmappen (AM) jährlich abbilden, resp. nachführen. Bis Ende 2015 liegen AM von rund 28 Plätzen vor, welche der Nachführung unterstellt sind. Bis zum Jahr 2020 kommen jährlich 5-6 weitere Plätze dazu (insgesamt rund 50). Das Mandat soll voraussichtlich sieben Jahre dauern und ist in folgende drei Lose gegliedert: Los 1: 9 Plätze FB FMM (7 * 540 Stunden = 3 780 Stunden); Los 2: 7 Plätze FB FMM (7 * 400 Stunden = 2 800 Stunden); Los 3: 8 Plätze FB FMS (7 * 520 Stunden = 3 640 Stunden). Die Lose 1 bis 3 sind in folgende Module gegliedert: Modul 1: Vorbereitung; Modul 2: Aufnahme; Modul 3: Bearbeitung der Massnahmen; Modul 4: Auswertungen; Modul 5: Diverses. Die detaillierten Tätigkeiten zu den einzelnen Modulen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Eingaben für ein, 2 oder alle drei Lose sind zulässig, entsprechend der personellen Ressourcen und der Leistungsfähigkeit des Anbieters.

awardCriteriaDetails:
Z1: Erfahrungsnachweise des eingesetzten Projektleiters und dessen Stellvertreter:
Z2: Preis:
Z3: Auftragsanalyse und Vorgehenskonzept:

street: Kasernenstrasse 19

name: Bb39: LP115 – Nachführung Energieplanung Areal (EA) und Arealmappe (AM), Fachbereich FM Ost

IBE Institut Bau und Energie AG

street: Höheweg 17

Grolimund & Partner AG

street: Thunstraße 101a


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

street: Chemin de Mont-Paisible 16


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: La construction de remplacement pour une école maternelle à double.


title: Multi-collector noble gas mass spectrometer

description: Sector field mass spectrometer for operator-assisted and fully-automated high-precision and high-accuracy isotope ratio measurements of noble gases in the mass range 1.5 – 150 amu with emphasis on the analysis of Ar, Kr, and Xe. Automated analysis of He-Ne and Ar-Kr-Xe gas mixtures under optimal conditions for all noble gases and including interfering gas species must be possible. The instrument must be provided with all hardware required for sample measurement, which includes but isn’t limited to chiller(s), vacuum pumps, computer, and software. No sample gas preparation line is required. The mass spectrometer is required to have an electron impact source, low internal volume, extremely low interference, background, and outgassing rates for the elements of interest. The collector array must consist of at least 4 ion counting devices and one Faraday collector for simultaneous acquisition of multiple ion signals. (For details see specification document)

eligibilityCriteria: aucunes


title: Sanierung tw. denkmalgeschützte Schulanlage Brüelmatt 1 + 2 (inkl. Turnhalle) // Planerwahl im selektiven Verfahren

description: Die Bauherrschaft veranstaltet eine Submission für die Vergabe von Einzelleistungen (Phase Projektierung, Ausschreibung und Realisierung). Gesucht wird ein Planungsteam (Architekt, Bauingenieur, HLKKSE-Ingenieur, Landschaftsarchitekt, Bauphysiker, Fassadenplaner), welches dieses Bauprojekt mit hoher organisatorischer, architektonischer und technischer Kompetenz kostenbewusst sowie den Anforderungen der Nutzer entsprechend projektieren und realisieren kann.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Planungsteams aus der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Gegenrecht gewährt. Kein Mitglied der sich bewerbenden Planungsteams darf zu den Mitgliedern des Beurteilungsgremiums nahe verwandt oder in einem beruflichen Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen.


name: Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung Neubau

title: Neubau Kinderspital Zürich BKP 281.63 Plattenarbeiten

documentType: cancellationDetails

description: Neubau Kinderspital in Zürich-Lengg Das Kinderspital - heute in Zürich-Hottingen beheimatet – leidet seit Jahren unter sehr engen Platzverhältnissen. Damit das Spital auch in Zukunft seinen Leistungsauftrag erfüllen kann und die Versorgungssicherheit für Kinder und Jugendliche gewährleistet bleibt, plant die Stiftung die Erstellung eines Neubaus in Zürich Lengg. Das neue Kinderspital wird kantonal und national eine grosse Bedeutung in der Spitalversorgung von Kindern und Jugendlichen erlangen. Es fügt sich nahtlos in die Strategie des Kantons ein, den Standort Zürich in der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin und im Wettbewerb zu stärken. Das Kinderspital Zürich hat als Universitäts-Kinderklinik eine reiche akademische Tradition in Lehre und Forschung. Es ist vom Kanton Zürich per Leistungsauftrag mit der Durchführung von Lehre und Forschung in den Bereichen Pädiatrie, Kinderchirurgie und anverwandten Disziplinen beauftragt.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Erfahrung des Anbieters und Schlüsselpersonen:
Qualität:
Ausbildung von Lernenden:


name: Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Boden und Biotechnologie, Worblentalstrasse 68, Ittigen, CH-3003 Bern

title: Évaluations au sens de l’OUC, de l’OClin, de l’OMéd et de l’OMédV ainsi qu’expertises et rapports apparentés

description: Im Rahmen der Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung, ESV, SR 814.912), der Verordnung über klinische Versuche mit Ausnahme klinischer Versuche mit Medizinprodukten (Verordnung über klinische Versuche, KlinV, SR 810.305), der Verordnung über die Arzneimittel (Arzneimittelverordnung, VAM, SR 812.212.21) und der Verordnung über die Tierarzneimittel (Tierarzneimittelverordnung, TAMV, SR 812.212.27) erfüllt das BAFU verschiedene Vollzugsaufgaben. Das BAFU ist auf die Mitarbeit externer Experten angewiesen. Der Auftragnehmer muss auf folgenden Gebieten qualifiziert sein: Biosicherheit, Biosecurity, Risikobeurteilung, Risikobewertung, Entomologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Virologie und Immunologie. Die Tätigkeiten umfassen administrative Bearbeitung, fachliche Beurteilung, Verfassen von Expertisen und Wissenstransfer in spezifischen Tätigkeitsfeldern.

eligibilityCriteria: Toutes les entreprises disposant des compétences économiques et techniques suffisantes qui remplissent des critères d'aptitude suivants sont appelées à déposer une offre en CHF. Les preuves relatives aux critères d’aptitude (CAp) énumérés ci-après doivent être fournies dans leur intégralité et sans restriction ni modification en même temps que l’offre, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur cette dernière.

awardCriteriaDetails:
ZK01 Europäische Vernetzung in Biosicherheit: 10
ZK02 Erfahrung in der Risikobewertung von GVO: 15
ZK03 Erfahrung in der Risikobewertung pathogener Organismen: 15
ZK04 Erfahrung in der Risikobewertung gebietsfremder invasiver Organismen: 10
ZK05 Erfahrung in der Risikobewertung von Gen- und Zelltherapien und GVO-Arzneimitteln: 20
ZK06 Erfahrung in der Einstufung von Organismen: 10
ZK07 Gesamtpreis: 20


description: Portes coupe-feu sur pivot et coulissante, réalisation bois ou métal

description: Menuiserie courante, portes, armoires, placage

title: Agrandissement du site scolaire et parc sportif - Censuy - Renens.

description: Construction d'une école de 10 classes, de locaux annexes, d'une salle de gymnastique double avec les locaux attenants, aménagement extérieurs.

awardCriteriaDetails:
Coût:
Présentation de l'entreprise (les 4 sous-critères totalisent ):
Minimum 5 références récentes en rapport avec l'objet:
Service de piquet, dépannage, etc. (les 2 sous-critères totalisent ):
Protection de l'environnement:
Organisation prévue pour le chantier (les 4 sous-critères totalisent):

Regtec SA

street: Ch. de la Fourmi 24


name: Bundesamt für Polizei fedpol, Ressourcenmanagement & Strategie

title: (20238) 406 Auslagerung Aktenaufbereitung fedpol

description: Die archivwürdigen physischen Akten sind gemäss den Weisungen und Vorgaben des Schweizerische Bundesarchiv (BAR) für die Ablieferung aufzubereiten. Zusätzlich sind die Vorgaben von fedpol für die Aufbereitung umzusetzen.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails:
ZK 01 Preis: 40
ZK 02 Auftragsanalyse: 25
ZK 03 Sprachkenntnisse Mitarbeitende: 20
ZK 04 Erfahrung Projektleiter und Projektleiter Stv.: 15
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Anhängen 1 und 3 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N01, 6S HÄWI, Härkingen - Wiggertal, élargissement à 6 voies / mensurations du maître d’ouvrage.

description: Le tronçon Härkingen. Wiggertal (9,3 km) de la route nationale N01 fera l’objet d’une réfection et, simultanément, d’un élargissement à six voies: Cela impliquera les travaux suivants: remplacement complet de la superstructure (jusqu’à la plate-forme) sur certains longs tronçons du tracé, remplacement du revêtement sur quelques tronçons, déplacement, élévation ou prolongation de certaines parois antibruit existantes et installation d’autres parois, élargissement de huit passages supérieurs et inférieurs ou adaptation de leur culée, démolition et reconstruction d’un passage supérieur, construction de divers grands ouvrages de soutènement et de six systèmes d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée. Brève description des tâches: le géomètre mandaté par le maître d’ouvrage fournit des prestations avant, pendant et après les travaux d’élargissement à six voies. Les prestations sont les suivantes: mise en place et contrôle périodique d’un réseau de points fixes, implantation et examen par sondages des axes principaux, ainsi que conservation des preuves et surveillance d’un passage supérieur des CFF au moyen d’un géomonitoring automatique (station totale) et manuel, et surveillance d’autres installations et ouvrages nouveaux ou existants. Le géomètre sera également chargé d’intégrer les nouvelles parties d’ouvrage à la documentation de ce dernier et de fournir d’autres prestations de mensurations en relation avec le projet.

street: Brühlstrasse 3

Emch+Berger AG Vermessungen

street: Jurastrasse 1


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: Nuovo stabile amministrativo 3 opere da controsoffitti in metallo

description: Controsoffitti in doghe e lamelle di metallo

eligibilityCriteria: 14.09.2012 Spese: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Winzeler + Bühl Raumplanung und Regionalentwicklung,à l'attention de Konradin Winzeler, Rheinweg 21, 8200 Schaffhausen, Suisse, Téléphone: 052 624 32 32, E-mail:

title: Sanierung und Erweiterung Alterwohnheim «Blumenweg», Thayngen

description: Architektonische Leistungen von Phase 4.32 "Bauprojekt" bis und mit Phase 4.53 "Inbetriebnahme, Abschluss" gemäss SIA Norm 102, Ausgabe 2003 sowie sämtliche baustatischen Planungsarbeiten inkl. Ertüchtigung für Erdbebensicherheit. Dazu ist eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

eligibilityCriteria: Zur Präqualifikation zugelassen sind Büros oder Teams, welche eine praktische Erfahrung in der Planung und Realisierung vergleichbarer Bauaufgaben nachweisen können und über eine genügende Leistungsfähigkeit verfügen. Voraussetzung für jeden Bewerber ist der Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat, der das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen unterzeichnet hat. Nicht teilnahmeberechtigt sind Bewerber, die bei der Auftraggeberin oder einem Mitglied des Beurteilungsgremiums in einem verwandtschaftlichen oder beruflichen Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen.


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Amt für Mobilität, Mobilitätsplanung

title: Vorstudie "Basel Bahnhof SBB Nord", Gesamtplaner

description: Der bevorstehende Ausbau des Bahnangebots (namentlich dank der Durchmesserlinie "Herzstück") bedingt eine Reaktion der stadtseitigen Infrastruktur und eine attraktive Anbindung an das städtische Verkehrsnetz. Ein Gesamtplanerteam soll im Raum Basel Bahnhof SBB Nord die Anforderungen an das Tram-/Busnetz, an die Anlagen für den Fuss-/Veloverkehr und den motorisierten Individualverkehr sowie an die Ausgestaltung des Stadtraumes definieren und eine konkrete Lösungsvariante erarbeiten, die verkehrlich, betrieblich, technisch und rechtlich machbar ist und als Vorgabe für die späteren Projektierungsphasen dient.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz

awardCriteriaDetails:
Honorarangebot / Preis: 20
Referenzauftrag Schlüsselpersonen: 40
Zugang zur Aufgabe: 40


title: UW Fällanden, Heizung mit Trafoabwärme und Wärmepumpe

description: Anschluss der zwei neuen 90kW Wärmetauscher (Oel / Wasser-Glykol) mit einer sichtbaren Verbindungsleitung zu der 120kW Wärmepumpe im Gebäude. Ab Wärmepumpe führt eine weitere Verbindungsleitung via Pufferspeicher 1500l zu den bestehenden Fernleitungen, welche den zu ersetzenden Heizverteiler speisen. Die Heizgruppen Dienstgebäude und Maschinenhalle werden ab Heizverteiler mit Lüfterhitzer und Heizkörper ergänzt. Technisch zuständig: Projektleiter Cornel Schneider Tel. 058 319 41 17 e-mail: cornel.schneider@ewz.ch

eligibilityCriteria: keine


title: Microscope ZEISS LSM 800 2 channel GaAsP URGB plus Airyscan on Axio Observer.Z1


name: Dienststelle Personal des Kantons Luzern

description: Einführung und Betrieb eines eRecruitment-Systems für die kantonale Verwaltung Luzern. Es wird eine Cloud-Lösung für den Personalrekrutierungsprozess gesucht. Diese Lösung soll im Rahmen eines Einführungsprojektes parametriert und bei der kantonalen Verwaltung Luzern eingeführt werden. Der Betrieb der Lösung soll durch einen Cloud-Dienstleister erfolgen.

title: ERecruitment Partner & Lösung.

description: ERecruitment Partner & Lösung.

street: Hirschengraben 36

Abraxas Informatik AG

street: Walzmühlestrasse 50


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

title: Etude de la protection solaire extérieure et des intempéries.

description: Prestations de pool de mandataires composé de l'ingénieur façadier, ingénieur en enérgie du bâtiment, architecte, et autre ingénieur spécialiste, pour mener les études préalables, détaillées, appel d'offres, et suivi de la réalisation.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: RESTRICTED

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


title: Neugestaltung Eingangshalle Kunst Museum Winterthur, Reinhart


title: 745.00 Chera 4 - Durchlass ARA Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Spritzbeton 1'760 m2; Anker ungespannt 750 St; Mikropfähle 350 St; Ungebundenes Gemisch 0/45 2'330 m3; Gemischtmauerwerk 1'800 m2; AC T 22 N 70mm 560 t; AC T 16 N 50mm 415 t;

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Buchs & Plumey SA, à l'attention de M. Raymond Huguelet,Rochette 9, 2900 Porrentruy, Suisse, Téléphone: 032 465 11 00, Fax: 032 465 11 05, E-mail:

title: Commune de Clos du Doubs Améliorations foncières simplifiées Ocourt, 2ème étape

description: Aménagements et réfection de divers chemins ruraux et accès aux exploitations agricoles. Longueur totale tronçons bitumés: 6'950 m Longueur totale tronçons gravelés: 5'900 m Longueur tronçon gravillonné: 370 m

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Neubau Feuerwehrzentrum Tioleyres Murten: BKP 201.01 Baugrubenaushub und Baugrubenabschlüsse

description: Die Feuerwehr Region Murten beabsichtigt, in den nächsten drei Jahren eine neue Feuerwehrkaserne zu bauen. Bauherr ist der Gemeindeverband Feuerwehrverband Region Murten.

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


title: 6350 Liegenschaften KSW, Spitalgebäude, Hochhaus, Brauerstrasse 15, 8400 Winterthur Sanierung/Erweiterung Hochhaus (Realisierung), BKP 240-02 Lüftung / Klima, Teilprojekte Radonk, ELT.

description: siehe Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Beilagen: -Gemäss Inhaltsverzeichnis Einzureichende Unterlagen: - Offerte vom 22.08.2014 mit folgenden Beilagen: - Angebotblätter Kanton - Die durch das Bauprojekt bedingten besonderen Bestimmungen (unterzeichnet) -Referenzliste -Formular Angaben zur Unternehmung (ausgefüllt und unterschrieben) -Leistungsverzeichnis inkl. vorliegendem Angebotsformular (Original, ausgefüllt) - Referenzliste/Besondere Bedingungen für Bauarbeiten am Kantonsspital Winterthur müssen ebenfalls unterzeichnet sein. - Geforderte Unterlagen siehe Eignungs-/Zuschlagskriterien. -Leistungsverzeichnis als SIA-Schnittstelle 451 und pdf. oder dann Papierprint.


name: Infrastruttura – Progetti - Multiprogetto, Olten

title: Nuova Fermata Sant’Antonino – Opere da impresario costruttore

description: La nuova fermata ferroviaria sarà costituita da due nuovi marciapiedi di tipo P55 di 220m di lunghezza con un sottopasso di collegamento e relative rampe e scale di accesso. Inoltre la realizzazione di un Park&Rail, una fermata e piazza giro bus. principali quantità approssimative: - Calcestruzzo: 1’500 m3 - Casseri: 6'600 m2 - Acciaio d’armatura: 180'000 kg - Miscela bituminosa: 740 ton - Scavo: 6’400 m3 - Diaframma in soil mixing: 1'400 m2 - Micropali: 1'250 m - Pareti ancorate in calcestruzzo spruzzato: 650 m2

eligibilityCriteria: Italiano


title: Neubau Feuerwehrgebäude Küsnacht - BKP 231.1 Elektroinstallationen

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Politische Gemeinde Affoltern am Albis,à l'attention de Immobilienamt, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis, Suisse, Téléphone: 044 762 56 46, Fax: 044 762 56 93, E-mail:

title: BKP 242/243 Heizung BKP 244 Lüftungsanlagen

description: siehe Unterlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: c/o Gemeindeverwaltung Freienbach Ressort Umwelt/öV,à l'attention de Sandra Mächler, Unterdorfstrasse 9, 8808 Pfäffikon, Suisse, Téléphone: 055 416 92 38, Fax: 055 416 92 96, E-mail:

description: Einsammeln und ökologisches Verwerten von kompostierbaren Abfällen (Grüngut) im Gebiet der Gemeinden Freienbach, Wollerau und Feusisberg. Die Vergabe erfolgt in einem Los.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 82
Erfahrung/Referenzen: 11
Ökologie: 7
Preis: 82
Erfahrung/Referenzen: 11
Ökologie: 7


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren + Realisieren

description: Projektierung und Realisierung der Instandsetzung Überlandstraße (km 4 100-5 000) in der Stadt Dübendorf inkl. Anpassung der Beleuchtung und Integration und Koordination des Lichtsignalanlagen-Projektes Knoten Gfenn. Es sind die Ingenieurleitungen für die Phasen Vorprojekt (31) bis Realisierung / Abschluss (53) zu erbringen. Der detaillierte Projekt- und Leistungsbeschrieb ist den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

title: Submission: RVS Überlandstrasse, Dübendorf

street: Walcheplatz 2

CSD Ingenieure AG

street: Kurvenstraße 35


title: Extension et transformation du Centre Sportif de Verbier, Bâtiment omnisports-chaufferie (OM-CH). Ferblanterie-couverture.

description: La construction d'une nouvelle salle omnisports et centrale de chauffe s'inscrit dans le projet d'extension et de transformation du Centre Sportif de Verbier. Le bâtiment est enterré, des courts de tennis prennent place sur la toiture. La salle omnisports comprendra un court de tennis, une salle de sports, un mur de grimpe et les vestiaires et autres services y affairant.

eligibilityCriteria: Voir documents téléchargeables de l'appel d'offres, soit: - Conditions générales d'appels d'offres - Conditions particulières de l'appel d'offres "Centre Sportif Verbier_AO 10 OM"


name: Officine Idroelettriche di Blenio SA, Via in Selva 11, 6600 Locarno, Suisse, Téléphone: 0917566666, Fax: 0917518092, URL www.ofible.ch

title: Olivone: rinnovo SS 50kV

description: Fornitura di un impianto incapsulato e isolato in gas SF6 (GIS). I dati tecnici completi fanno parte integrante del capitolato.

eligibilityCriteria: Spese: nessuna


name: Bauverwaltung Stadt Zofingen Vordere Hauptgasse 74 4800 Zofingen

description: Auftrag ab Phase 4.3.32 Bauprojekt (Teilweise) bis und mit Phase 4.3.53

title: Bauingenieur Hoch- und Tiefbau

street: Vordere Hauptgasse 74


name: VMCV Clarens Transports Publics, à l'attention de Mathieu Luyet,Route du Lac 116, 1815 Clarens, Suisse, Téléphone: 021 989 18 30, E-mail:

title: SAE/IV 12640 Système informatique


title: Wegweiser und Verkehrssignale, Umbau Pfingstweidstrasse SN1.4.1 / Tram Zürich-West

description: Herstellung der statischen Signalisation inklusive Montagematerial (ca. 100 Wegweiser, ca. 200 Verkehrssignale, Signalträger, Rahmen und Befestigungsmaterialien) und Lieferung nach Lager.


title: Universität Zürich, Botanischer Garten, Sanierung der Lüftungs- und Elektroanlagen, Zollikerstrasse 105/107, 8008 Zürich, BKP 230-01 Elektroanlagen

description: BKP 230-01 Elektroanlagen


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Lilienstrasse

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 670 - Belagsaufbruch: m 560 - Planum: m2 915 - Kiesgemische: t 1040 - Randabschlüsse: m 544 - Beläge: t 231 - Grabenaushub: m3 73 - Strassenabläufe: St 4

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


title: Schlieren Arealentwicklung Bahnhof Generalunternehmer

description: Simap

eligibilityCriteria: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: aufgrund der nachfolgenden Angaben::
- Bewertung der Angebote::
Für die Bewertung der Angebote der 2. Stufe gelten folgende Hauptkriterien (W vor Q)::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen. Für den Gesamtnutzwert ist ein Zielwert 300 festgelegt.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches den tiefsten Vergleichspreis aufweist.:
- Kriterien::
ZK 1 (45%): Qualifikation und Verfügbarkeit des Schlüsselpersonals:
Je 2 Referenzobjekte mit vergleichbarer Funktion und Aufgabenstellung der vergangenen zehn Jahren für::
•Gesamtprojektleiter GU:
•Chefbauleiter GU:
Die Referenzprojekte werden dann als vergleichbar anerkannt, wenn sie folgende Mindestbedingungen erfüllen::
•Auftragsgrösse min. CHF 25 Mio.:
•Vergleichbare Nutzung:
Die Referenzobjekte werden nach den Kriterien Vergleichbarkeit, Kom-plexität und Gesamtbausumme beurteilt.:
Umfang: pro Referenzobjekt max. 1 A4-Seiten, einseitig bedruckt:
Personenangaben (Name/ Ausbildung) für::
•Stv. Gesamtprojektleiter GU:
•Stv. Chefbauleiter GU:
ZK 2 (10%): Projektspezifische Organisation:
Beschreibung der vorgesehenen Organisationsform::
•Organigramm + Beschrieb:
•Vorgesehener Personalbestand:
•PQM Konzept:
ZK 3 (10%): Risikoanalyse:
Darstellung von::
•Projektspezifische Risiken:
•Technische Risiken:
•Organisatorische und terminliche Risiken:
•Massnahmen zur Risikobeherrschung:
•Q-Schwerpunkte, Kontroll- und Massnahmenplan:
ZK 4 (20%): Termine:
Plausibilisierung Terminvorgabe:
•Bauprogramm als grafisches Terminprogramm mit Meilen-steinen:
•Vorschläge von Massnahmen zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen/ Beschleunigungsmassnahmen:
ZK 5 (20%): Technische Umsetzung:
Beschrieb als technischer Bericht mit Beilagen:
•Baulogistik (Bauinstallations-plan):
•Bauvorgang (insbesondere Umgang mit Splitlevelbauweise):
Sämtliche Bewerber müssen für alle Kriterien eine Mindestnote von 3 erreichen.:
- Bewertungsskala::
Skala bezogen auf Erfüllung der Kriterien:
0 = nicht beurteilbar:
1 = sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums:
2 = schlechte Erfüllung:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung:
4 = gute Erfüllung:
5 = sehr gute Erfüllung:
Skala bezogen auf Angaben und Ausführung:
0 = keine Angaben:
1 = ungenügende Angaben:
2 = Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3 = Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4= qualitativ sehr gut:
5 = qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
aufgrund der nachfolgenden Angaben::
- Bewertung der Angebote::
Für die Bewertung der Angebote der 2. Stufe gelten folgende Hauptkriterien (W vor Q)::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der nachfolgenden beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen. Für den Gesamtnutzwert ist ein Zielwert 300 festgelegt.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches den tiefsten Vergleichspreis aufweist.:
- Kriterien::
ZK 1 (45%): Qualifikation und Verfügbarkeit des Schlüsselpersonals:
Je 2 Referenzobjekte mit vergleichbarer Funktion und Aufgabenstellung der vergangenen zehn Jahren für::
•Gesamtprojektleiter GU:
•Chefbauleiter GU:
Die Referenzprojekte werden dann als vergleichbar anerkannt, wenn sie folgende Mindestbedingungen erfüllen::
•Auftragsgrösse min. CHF 25 Mio.:
•Vergleichbare Nutzung:
Die Referenzobjekte werden nach den Kriterien Vergleichbarkeit, Kom-plexität und Gesamtbausumme beurteilt.:
Umfang: pro Referenzobjekt max. 1 A4-Seiten, einseitig bedruckt:
Personenangaben (Name/ Ausbildung) für::
•Stv. Gesamtprojektleiter GU:
•Stv. Chefbauleiter GU:
ZK 2 (10%): Projektspezifische Organisation:
Beschreibung der vorgesehenen Organisationsform::
•Organigramm + Beschrieb:
•Vorgesehener Personalbestand:
•PQM Konzept:
ZK 3 (10%): Risikoanalyse:
Darstellung von::
•Projektspezifische Risiken:
•Technische Risiken:
•Organisatorische und terminliche Risiken:
•Massnahmen zur Risikobeherrschung:
•Q-Schwerpunkte, Kontroll- und Massnahmenplan:
ZK 4 (20%): Termine:
Plausibilisierung Terminvorgabe:
•Bauprogramm als grafisches Terminprogramm mit Meilen-steinen:
•Vorschläge von Massnahmen zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen/ Beschleunigungsmassnahmen:
ZK 5 (20%): Technische Umsetzung:
Beschrieb als technischer Bericht mit Beilagen:
•Baulogistik (Bauinstallations-plan):
•Bauvorgang (insbesondere Umgang mit Splitlevelbauweise):
Sämtliche Bewerber müssen für alle Kriterien eine Mindestnote von 3 erreichen.:
- Bewertungsskala::
Skala bezogen auf Erfüllung der Kriterien:
0 = nicht beurteilbar:
1 = sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums:
2 = schlechte Erfüllung:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung:
4 = gute Erfüllung:
5 = sehr gute Erfüllung:
Skala bezogen auf Angaben und Ausführung:
0 = keine Angaben:
1 = ungenügende Angaben:
2 = Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3 = Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4= qualitativ sehr gut:
5 = qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Modules autonomes pour la préparation et la production cellulaire destiné au département d'oncologie, pour le Clinical Manufacturing Facility (CMF) du CHUV.

description: Le marché porte sur l'acquisition, l'installation, la mise en service (DQ/IQ/OQ) et la formation des utilisateurs de modules autonomes pour la préparation et la production cellulaire destinés au département d'oncologie, pour le Clinical manufacturing facility (CMF) du CHUV.

street: Chemin de Mont-Paisible 18

Getinge ALFA AG

street: Quellenstrasse 41b


name: iDTech Sàrl, à l'attention de David Truchet,Rue Merle d'Aubigné 26, 1207 Genève, Suisse, Téléphone: +41792877063, E-mail:

title: Etude et réalisation de l'extension du système d'assainissement

description: Prestations d'ingénieurs civils et d'ingénieurs en environnement pour étude et réalisation de l'extension des système d'assainissement

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

description: Mise en conformité des réseaux d'assainissement Estimation : CHF 1'100'000.- HT

description: Aménagement de surface et zone 30 km/h Estimation : CHF 1'000'000.- HT

description: Travaux pour les Services industriels de Genève Estimation CHF 900'000.-HT

title: Secteur Rois - Arquebuse - 1740 - Assainissement et aménagement

description: Mise en conformité des réseaux d'assainissement - aménagement de surface - travaux pour les SIG

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Travaux de revêtements extérieurs pour la pose d'isolation thermique, de bardage ventilé et de revêtement de façade en carrelage dans le cadre de la réalisation du futur EMS des Plaines du Loup pour le compte des Fondations de l'Orme et Bois-Gentil. Construction doit attendre une performance équivalente au standard Minergie P-ECO Etendue du marché: - Surface de plancher (SP) 9'749 m² - Surface nette (SN) 8'595 m² - Surface référence énergétique (SRE) 8'430 m² - Volume bâti (VB) 32'388 m³ - Nombre de chambres avec SdB/lits, 120

title: Métamorphose - Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Pièce urbaine D, Construction d'un nouvel EMS - FACADE REVÊTEMENT EXTERIEUR - ISOLATION, BARDAGE ET REVETEMENT EN CARRELAGE

Aeby Perneger & Associés SA

street: Chemin Renou 2


name: ASE Analysis Simulation Engineering GmbH

name: Office fédéral des routes - OFROU - Division Réseaux routiers - Domaine technique - Equipements d'exploitation et de sécurité

street: Mühlestrasse 2 Ittigen

street: Universitätsstrase 31


name: - Gemeinde Steffisburg, Tiefbau/Umwelt; - Kanton Bern, Tiefbauamt, Oberingenieurkreis I

title: Abwasser Glättimüli Sanierung Misch- und Regenabwasserleitungen mit Schlauchliner Doppelrohrsystem

description: Sanierung Misch- und Regenabwasserleitungen mit Schlauchliner Doppelrohrsystem - Nennweiten Hauptleitungen DN 700 bis DN 1'300 - Nennweite private Nebenleitung DN 250 - Formstücke GFK in Kontrollschächten Vor Baubeginn werden von einem separaten Unternehmer Baupisten zu den Schächten erstellt, überdeckte Schächte freigelegt und die notwendigen Konusse entfernt. Die Betonarbeiten in den Schächten, die durch den Tiefbauunternehmer ausgeführt werden müssen, werden in Koordination mit den Schlauchlinerarbeiten ausgeführt.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen.

awardCriteriaDetails: Preis:


title: L’Union postale universelle (UPU) à Berne (Suisse), institution spécialisée des Nations Unies, met en adjudication la fourniture de: UPU - Remplacements des 18 switches étages basé sur la technologie BROCADE ICX7250-48 ports Le cahier des charges détaillé peut être obtenu auprès de Madame Doris Holland Union postale universelle, Weltpostrasse 4, case postale, 3000 BERNE 15 (Suisse) tel. + 41 31 350 33 11 fax + 41 31 350 31 10 Doris.Holland@upu.int Date limite pour la réception des offres le 23 février 2017 à 16h00


title: N02 Secondo tubo San Gottardo (2TG) - Los 201, Baustellenvorbereitung, Erschliessung, prov. Bauten


description: Rückbau des Zwischentrakts 3 009 m3 und von Umgebungsflächen.

title: Erweiterung Schulanlage Lenzerheide BKP 112 Rückbau

Gemeinde Vaz/Obervaz

street: Plam dil Roisch 2


title: N13 EP27 Castione TI - Roveredo GR Prestations pour: Phase d’appel d’offres / Direction locale des travaux pour les ouvrages de génie civile et ouvrages environnementaux / Suivi environnemental de chantier

description: Le projet prévoit la finalisation (avec élargissement de 12.75 m à 19.50 m) du tronçon de l’autoroute N13 de Castione TI à Roveredo GR (de km 0.80 à km 5.19). Y compris la réalisation du nouveau semi-échangeur autoroutier de S. Vittore (depuis/vers Bellinzona). En outre sont prévues des interventions forestières et écologiques d’amélioration sur l’ “Isola Sgravér” (zone boisée d’importance nationale) sur les territoires de San Vittore e Lumino.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d’appalto.


description: Helm auf Patrouillenwagen

description: Helm der Interventionseinheit / SOKO

title: Leichter ballistischer Schutzhelm (LBSH)

description: Leichter ballistischer Schutzhelm für Einsätze der Stadtpolizei Zürich

awardCriteriaDetails:
Überzeugungskraft Resultat der Einsatzerprobung mit den Mustern, Referenzen::
Anforderungen Qualität des Angebots / Erfüllungsgrad der Anforderungen::
Preis::
Umwelt und Gesundheit::


description: Obligatorische Unfallversicherung (UVG-O)Unfallzusatzversicherung (UVG-Z)

title: Ausschreibung für die Unfallversicherungen der Gemeinde Domat/Ems

Godly & Partner AG

street: Stelleweg 4


name: Direction générale des systèmes d'information (DGSI) État de Genève

title: Attribution de 1 poste externe pour la DGSI (LSE 2014-02).

description: Le nombre de postes recherchés et le type de profil sont les suivants: 1 Développeur senior: (réf. : 14-02_301-2895). Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats.

street: Rue du Grand-Pré 64-66


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Erstellung Produktionsunterlagen WBT

description: Realisierung WBT.

title: Erstellung Produktionsunterlagen WBT

description: Erstellung Produktionsunterlagen WBT.

title: Realisierung App

description: Realisierung App.

title: Programmierung Multimedia

description: Programmierung Multimedia.

title: Datenbankmanagement und Webtechnologie

description: Datenbankmanagement und Webtechnologie.

title: Erstellung Produktionsunterlagen WBT

title: Realisierung App

title: E-Learning ZEM.

description: Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport betreibt eine eigene Medienproduktionsstelle. Das ZEM (Zentrum elektronische Medien) ist die zentrale Medienproduktionsstelle der Gruppe Verteidigung für Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Ausbildung und Kommunikation. Der Bereich Interaktive Medien (IAM) des ZEM produziert und beschafft u. a. interaktive Lernprogramme für die unterschiedlichsten Themenbereich in der Armee und im Sicherheitsbereich allgemein.

street: Rodtmattstrasse 110

benntec Systemtechnik Gmbh

street: Walter-Geerdes-Straße 10-12

countryName: DE

TATA Interactive Systems AG

street: Chamerstraße 172

FabWare GmbH

street: Technoparkstraße 1

LerNetz AG

street: Kornhausplatz 14

CREALOGIX AG

street: Baslerstraße 60

Apps with love AG

street: Landoltstrasse 63


title: (b1522) METAS, Wabern, Unterhalts- und Laborreinigung sowie Fenster- und Storenreinigung.

description: Ausgangslage: Der Bund besitzt in der Stadt Bern eine große Anzahl Liegenschaften. Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) ist für den Unterhalt dieser Liegenschaften zuständig. Die Reinigung wird durch das BBL, resp. das Reinigungszenter koordiniert und fachlich geleitet. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wird die Unterhalts- und Laborreinigung sowie Fenster- und Storenreinigung für die Liegenschaften am Lindenweg 50 + 54 in Wabern neu vergeben. Die Kosten sind gemäß den Ausschreibungsunterlagen zu offerieren. Die Reinigungsarbeiten werden für 4 Jahre, mit der einseitigen Option der Auftraggeberin um Verlängerung um ein Jahr, vergeben. Total max. 5 Jahre. Die Auftraggeberin hat das Recht, den Vertrag an das METAS abzutreten. Der Anbieter hat die Pflicht, dafür besorgt zu sein, dass die Reinigungsarbeiten in einer Wochen-/Monats- und Jahresfeinplanung vorgesehen werden. Auf die lokalen Begebenheiten – beispielsweise die eingeschränkte Betretbarkeit und Erreichbarkeit – ist Rücksicht zu nehmen. Die Reinigungsarbeiten sind jeweils mit dem Leiter Reinigungszenter zu koordinieren (Zutrittsregelungen zu den Objekten, etc.). Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, zusätzliche Reinigungsarbeiten anzuordnen, wenn ihr diese angezeigt erscheinen. Sollten Reinigungsarbeiten notwendig werden, die nicht Bestandteil dieses Leistungsbeschriebs sind, werden sie durch den Anbieter separat, auf der Basis der für diese Ausschreibung kalkulierten Preise angeboten und vor der Ausführung von der Auftraggeberin schriftlich genehmigt.

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

Honegger Holding AG

street: Bläuackerstraße 1


name: Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Geschäftsbereich Kantonsstrassen

title: Bubendorf, Instandstellung Obere Hauensteinstrasse Axe 12 BP 34/85 bis BP 42/130 Tiefbauarbeiten

description: Sanierung einer Strasse und Stützmauer sowie Neubau einer Stützmauer - Belagsabbruch, -fräsen 3 bis 12 cm ca. 8'000 m² - Beläge ca. 600 t - Randstein RN 15 ca. 1'800 m - Instandsetzung Betonfahrbahn ca. 3'000 m² - Beton Winkelstützmauer ca. 470 m3 - Abbruch Kalksteinverblendung Stützmauer ca. 400 m² - Böschungssicherung mit Steinkörben ca. 120 m3

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100
ZK 1: Angebotspreis bereinigt: 100


title: Neubau Sport- und Kulturzentrum

description: Neubau eines Sport- und Kulturzentrums

eligibilityCriteria: 13.12.2013 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Sanierung Wasserleitung Gattikonerstrasse (Gattikonerstrasse 113 bis Sihlhaldenstrasse) 8800 Thalwil


name: Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Immobilien + Betrieb, Projektmanagement Infrastruktur

description: Insbesondere im Inselspital aber auch an den anderen Standorten steht in den nächsten Jahren ein überdurchschnittlich hohes, bauliches Investitionsvolumen an. Zur Umsetzung dieses Projektvolumens verfügt die Insel Gruppe AG nicht über ausreichend Ressourcen, um die bauherrenseitigen Aufgaben zu bewältigen. Beim Ausschreibungsgegenstand handelt es sich um eine Dienstleistung in den Segmenten Bau-Projektmanagement und Nutzerkoordination. Ausgewählt werden zwei voneinander unabhängige Firmen, mit welchen je ein Rahmenvertrag mit einer Laufzeit 2021-2025 abgeschlossen wird. Für die projektspezifische Beauftragung wird unter den zwei Rahmenvertragspartnern jeweils ein „Mini-Tender“ durchgeführt. Beim Gesamtvolumen von 2.0 Mio. über die Laufzeit von 4 Jahren handelt es sich um eine unverbindliche Schätzung.

title: Rahmenverträge Bauherrenunterstützung für Insel Gruppe ab 2021

description: Insbesondere im Inselspital aber auch an den anderen Standorten steht in den nächsten Jahren ein überdurchschnittlich hohes, bauliches Investitionsvolumen an. Zur Umsetzung dieses Projektvolumens verfügt die Insel Gruppe AG nicht über ausreichend Ressourcen, um die bauherrenseitigen Aufgaben zu bewältigen. Beim Ausschreibungsgegenstand handelt es sich um eine Dienstleistung in den Segmenten Bau-Projektmanagement und Nutzerkoordination. Ausgewählt werden 2 voneinander unabhängige Firmen, mit welchen je ein Rahmenvertrag mit einer Laufzeit 2021-2025 abgeschlossen wird. Für die projektspezifische Beauftragung wird unter den 2 Rahmenvertragspartnern jeweils ein „Mini-Tender“ durchgeführt. Beim Gesamtvolumen von 2.0 Mio. über die Laufzeit von 4 Jahren handelt es sich um eine unverbindliche Schätzung.

street: Friedbühlstrasse 53


name: Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions, Service des ponts et chaussées, Section projets routiers, à l'attention de Christophe Bressoud, Manager de projet,Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41 26 305 36 69, Fax: +41 26 305 37 10, E-mail:

title: H182 Projet Poya - Axe 3300 Fribourg Morat - Lot G Définitif Accès Palatinat.

description: Le Lot G Définitif comprend l'aménagement final de la liaison entre le chemin de Palatinat et le Pont de la Poya, la réalisation d’un mur de soutènement monolithique d’environ 77m de longueur fondé partiellement sur pieux forés tubés, remblayage de la fouille Palatinat de type Terrastone et Terramur et déconstruction de la rampe d’accès provisoire au Pont de la Poya. Les quantités prinicpales sont les suivantes : - terrassement xx m3 - remblayage xx m3 - soutènement Terrastone et Terramur xx m2 - pieux forés tubés sécants (DN 100cm) xx m - béton armé xx m3 - armatures xx to. - couches de fondation de chaussée xx m3 - revêtement bitumineux xx to.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales et particulières citées dans le dossier d'appel d'offres.


title: Sanierung Leichtathletikanlage, Massivkunststoffbeläge

description: Massivkunststoffbeläge nach DIN 18035-6 und IAAF-Spezifikationen Haftmittel auf bit. Untergrund 6270 m2 Massivkunststoffbelag rot 5600 m2 Massivkunststoffbelag blau 670 m2

eligibilityCriteria: 06.11.2009 Kosten: Keine


title: 743.00 43 00 43 Maleggabachbrücke Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Gerüste 180 m2; Betonabbruch 35 m3; Belagsabbruch 250 t; Aushub 200 m3; Beton 110 m3; Schalung 240 m2; Bewehrung 18 t; Abdichtung 110 m2

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Architecte (pilote) : Bonnard Woeffray architectes fas-sia à Monthey; ingénieur civil : Kurmann & Cretton SA à Monthey; ingénieur en chauffage-ventilation : Chammartin & Spicher SA à Vevey; ingénieur sanitaire : CCTB SA à Vevey; ingénieur électricien : Lami SA à Martigny; architecte paysagiste : Emmanuelle Bonnemaison à Lausanne,Clos Donroux 1, CP 480, 1870 Monthey, Suisse

title: Projet de construction d’un bâtiment administratif, commercial et de logements pour la Commune, d’un P+Rail, et d’un bâtiment mixte à usage d’habitation PPE et activité commerciale pour les CFF


description: Gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäß Leistungsverzeichnis.

title: Gipserarbeiten

description: Gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäss Leistungsverzeichnis.

Schulgemeinde Wattwil-Krinau

street: Grüenaustrasse 7


name: Municipalité de Bottens,Rue de la Maison de Commune 4, 1041 Bottens, Suisse, E-mail:

title: Bottens - aménagement du chemin des Placettes

description: Aménagement routier du chemin des Placettes Remplacement de la conduite d'eau Mise en séparatif

eligibilityCriteria: Français


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Bahnhof Pontresina

description: Gemäss Beilagen. Hauptmengen (unverbindliche Richtgrössen): - Aushub = 2'800 m3 - Felsabtrag = 1'300 m3 - Kabelschächte = 60 Stück - Mast- und Signalfundamente = 155 Stück - Rohrblöcke = 2'800 m' - Entwässerungen = 1'800 m' - vorfabrizierte Perronkanten = 650 m’ - Baugrubensicherung mit Spritzbeton = 230 m2 - Ortbeton Stützmauern = 220 m3 - Ortbeton Hochbau = 390 m3 - Schalungen = 2'200 m2 - Bewehrung = 55 t - Steinverkleidungen = 230 m2 - Fundationsschichten = 4'500 m3 - Beläge = 670 t

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


title: Klosterweg, Zürichbergstrasse bis im Klösterli

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen. Bausumme: Fr. 500'000.-

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Division des services transversaux et secrétariat général Service Security & Facility Management

description: Le marché porte sur le nettoyage des locaux et des façades ainsi que du service hivernal du nouveau siège administratif ECA (Ecavenir) sur le site de la Grangette à Lausanne.

title: Projet Ecavenir — nettoyage

street: Avenue du Général-Guisan 56


title: Lüftungsanlage Biomasseannahme

description: Auf dem Areal der arabern wird eine neue Biomasseannahme gebaut. Die Ausschreibung umfasst eine Zu- und Abluftanlage für die grosse Halle. Die Abluft der Halle wird als Zuluft für die geruchlich belasteten Räume verwendet. Der Grossteil der Lüftungsanlage für die geruchlich belasteten Räume wird in Kunststoff ausgeführt. Neben der Raumlüftung wird eine Quellenluftabsaugung aus Becken und Maschinen ausgeführt, welche auf die bestehende Abluftbehandlung geführt wird. Der genaue Leistungsumfang ist aus den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau. Uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gemäss Ausschreibungsunterlagen. Vollständige Offerte gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Z1: Angebotspreis: 70
Z2.1: Zwei Referenzen Schlüsselperson Projektleiter: 15
Z2.2: Zwei Referenz Schlüsselperson Bauleitender Monteur: 15


name: Boltshauser Architekten AG,à l'attention de Beat Steuri, Dubsstrasse 45, 8003 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0) 43 311 19 49, Fax: +41 (0) 43 311 19 40, E-mail:

title: BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung

description: Auf dem Areal zwischen Zürichstrasse und Krämerackerstrasse in Uster plant die Primarschulpflege Uster den Neubau eines Primarschulhauses und einer Turnhalle. Der Neubau des Schulhaustraktes erstreckt sich über eine Länge von ca. 76.3m und einer Breite von ca. 32m. Es hat über einem Untergeschoss drei Geschosse und einen vier geschossigen Kopfbau. Die Turnhalle besitzt die Abmessungen von 41.5m auf 33.7m. Die Halle ist eingeschossig versenkt. Der Garderobenteil ist zweigeschossig mit einem Mehrzwecksaal auf Erdgeschosshöhe. Diese Ausschreibung beinhaltet die verputzte Aussenwärmedämmung mit zwei Systemvarianten A+B: Leistungsverzeichnis A: BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung (Kalk-Deckputz) Leistungsverzeichnis B: BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung (mineralischer Deckputz) Den Anbietern steht es frei, für eine oder beide der Ausführungsvarianten zu offerieren. Genauere Angaben sind den Submissionsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: gemäss Submissionsunterlagen


description: Site de Monthey.

description: Site de Vevey.

description: Hôpital Riviera-Chablais — Transformation des sites de Monthey et de Vevey (Samaritain).

Hôpital Riviera-Chablais

street: Route du Vieux Séquoia 20


name: Ivéo Conseils Sàrl, à l'attention de Jérémy Saillard,Rue Galilée 15, Bâtiment CEI 1, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, E-mail:

title: PLATEFORME 10- Fourniture et mise en place de mobilier

description: Fourniture, livraison, mise en place/installation et service après-vente du mobilier qui aménagera une partie des surfaces du futur bâtiment qui abriter le musée de l’Elysée et le mudac, sur le site de PLATEFORME 10.

eligibilityCriteria: Selon les documents d'appel d'offres.


title: Revitalisation des embouchures du delta de l'Areuse

description: Ce projet de revitalisation comprend 5 embouchures (deux du Vivier et trois bras de la Tertillière). Les limites du périmètre du projet s’étendent de la zone industrielle au Nord, jusqu'au lac de Neuchâtel au Sud. Ce projet vise à rétablir la migration piscicole, à créer des mares temporaires peu profondes et à récréer des rives naturelles.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Seul les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Bahnhof Herisau, Gleis- und Weichenerneuerung, Bauphase 1: Ersatz Weichen 1 und 2

description: Rückbau von 2 bestehenden Weichen Einbau von 2 neuen Weichen Neubau der Weichenanschlüsse mit neuem Material Erneuerung der Entwässerung.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N01, 080229, 6S LUHÄ, Luterbach - Härkingen, aménagement à 6 voies/auteur du projet de rapport de compatibilité environnementale (UVB) de niveau 3.

description: Aménagement à 6 voies de la route nationale N01 (tronçon 28 canton SO et 22 canton BE) entre l'échangeur de Luterbach et Härkingen. La longueur de l'aménagement estd'env. 22 km. Les parties d'installation existantes et devant toujours être utilisées doivent être rénovées dans le cadre de l'aménagement. Le projet général existe déjà. Il est en phase d'approbation. La filiale de Zofingue aimerait commencer la conception du projet définitif (construction et entretien) à partir du 2e semestre 2013. Le projet définitif doit être prêt pour les environs de 2017. Le présent appel d'offres comprend les prestations d'auteur du projet de rapport de compatibilité environnementale (UVB) de niveau 3 pour la phase de projet définitif.

street: Brühlstrasse 3

CSD Ingenieure AG

street: Hardturmstraße 135


title: N01, 080003, EP LEBI, EP Lenzbourg – Birrfeld / maître d’œuvre SETEC Bünz Othmarsingen

description: Der Auftrag umfasst folgende Bauleistungen (nicht abschliessend): - Kanalisationsbau - Ortsbetonbau - Belagsarbeiten - Baugruben und Erdbau - Baugrubensicherung (Nagelwand und gespriesste Gruben) - Dichtasphalt für die Abdichtung der Retentionsfilterbecken - Werkleitungsbau - Sandfilter inkl. Sickerleitungen - Wasserbau Die approximativen Kubaturen sind den Besonderen Bestimmungen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: Qualität des Anbieters;: 10
Erfahrung des Bauführers als Gesamtverantwortlicher:
ZK 2: Qualität/Plausibilität des Angebots;: 20
- Plausibilität Bauprogramm und der vorgesehenen Bauabläufe und Leistungsannahmen unter Berücksichtigung der vorhandenen Randbedingungen:
- Technischer Bericht mit Angaben u.a. zu Baustelleneinrichtungen und Materialbewirtschaftung, Qualitätsschwerpunkte und Risiken:
ZK 3: Preis;: 70
Bereinigter Angebotspreis:
Erläuterungen: Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Gemeinde Thalwil, DLZ Liegenschaften, Mühlebachstrasse 51a, 8800 Thalwil

title: Räumungen, Terrainvorbereitungen (Sanierung belasteter Standorte, Schiessanlage

description: Sanierung Schiessanlage, Schützenstrasse, 8800 Thalwil

eligibilityCriteria: Die Bildung von Teams ist möglich. Sie müssen aber bezeichnet werden und alle Beteiligten sind aufzuführen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nicht mit mehreren Anbietern teilnehmen.


Commune de Bex service technique

street: rue Centrale 1


title: Hochwasserschutz Schwarze Lütschine Teilstrecke: Chienbach - Rote Brücke

description: Wasserbau an der Schwarzen Lütschine (Sohlenabsenkung und Bachverbauung mit Blocksatz auf ca. 800m) Anpassung Einmündungen Furibach und Lischa -Abtrag und anlegen Oberboden: 12’000 m2 -Abbruch von Ufer- und Sohlenbefestigungen: 600 m3 -Aushub: 18’000 m3 -Aushub für Fundamente: 3’000 m3 -Materiallieferung Kulturerde: 2’000 m3 -Materiallieferung Unterboden: 2’000 m3 -Lieferung Natursteinblöcke: 3’000t -Geotextilien: 2’000 m2 -Bachverbauung mit Blocksatz: 4’000 t -Dammschüttungen: 20’000 m3 -Hinterfüllungen: 2’000 m3

eligibilityCriteria: 31.07.2009 CHF 100.00 Kto 15 508.18 Raiffeisenbank Lütschinentäler

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 60
Fachkompetenz / Schlüsselpersonal (gem Ang. Techn. Ber.): 20
Technischer Bericht gemäss Vorgabe: 15
Bauprogramm: 5
Preisangebot: 60
Fachkompetenz / Schlüsselpersonal (gem Ang. Techn. Ber.): 20
Technischer Bericht gemäss Vorgabe: 15
Bauprogramm: 5


title: Gesamtmelioration Flaacherfeld, Entwässerung Etappe 2

description: Entwässerungsleitungen: Abtrag Ober- und Unterboden ca. 6550 m³ Grabenaushub fest ca.4580 m³ Spriessungen ca. 4200 m² Entwässerungsleitungen ca. 4080 m Schächte ca. 18 Stk. Lieferung Geröll ca. 240 m³ Lieferung Kiesgemisch ca. 280 m³ Hüll- und Sickerbeton ca. 670 m³ Geotextil ca. 11000 m² Planie Strassen ohne Belag ca. 3900 m² Unterquerung von Entwässerungsgräben: Unterquerungen mit Stahlrohrrammung: Länge ca. 30m


name: Service des Travaux et Environnement,8, chemin du Bochet, 1260 NYON, Suisse, Téléphone: 022 363 82 41, Fax: 022 363 82 44, E-mail:

title: Construction d'un giratoire de 30 mètre à l'intersection de la route de la Gravette et du chemin de la Fontaine

description: Travaux de génie civil. Montant estimé entre 0.5 et 0.8 million CHF.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et qui paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Einführung Bikesharing im Glattal


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: Teilersatz Breitband-Kommunikationsnetzwerk BKN GE VII im Grossraum Zürich

description: Es sind zwei Arten von Dienstleistungen zu erbringen: 1) Teilersatz BKN: - Erarbeitung eines Ablösekonzeptes zur Sicherstellung aller Services und Dienste mit minimalen Unterbruchszeiten - Erneuerung der BKN-Komponenten der GE VII (exkl. Kanton Schaffhausen) an ca. 46 Standorten mit 4 Core-, 11 Distributions- und 65 Access-Switches - Erneuerung des Netzwerk-Management-Systems - Erneuerung des Firewalls und der Security Hardware und Programme - Einbindung der neuen und bestehenden Komponenten in das Netzwerkmanagement-System - Dokumentation des ausgeführten Werks (DAW) gemäss Vorgaben Bauherr (ASTRA) - Nachweis der Leistungsfähigkeit des BKN im Werktest und am Livesystem - Monitoring der Anlage während der Inbetriebnahme, der Probezeit und dem ersten Jahr der Garantie bezüglich Störungen, Kollisionen und der Leistungsfähigkeit 2) Pikettdienstleistungen im Fall von Störungen am bestehenden oder neuen System während der Migration und dem Probebetrieb. - Durchgehende Aktivierung inkl. Sonn- und Feiertage von Liefer- bis Abnahmetermin - Reaktionszeit innert 30 Min. - Interventionszeit mit qualifiziertem Personal innert 60 Min danach - Störungsbehebung innert 4 h - Dokumentation der Arbeiten

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: PREIS: 60
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 30
unterteilt in::
- ZK2.1: Eigene und sofort verfügbare Ausrüstung für Netzwerkanalyse und LWL-Messungen: 10
- ZK2.2: Ablauf Erneuerung (Vorbereitung, Durchführung, Inbetriebsetzung und Prüfung): 20
ZK3: ORGANISATION, QM-KONZEPT, RISIKOANALYSE:
(Projektorganisation inkl. Einbettung der Pikett-Organisation, Darlegung der geplanten Massnahmen zur Verkürzung der Betriebsunterbrüche, zweckmässigen Massnahmen zur Risikominderung und Sicherung:
des Betriebs während der Migration): 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS: 60
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 30
unterteilt in::
- ZK2.1: Eigene und sofort verfügbare Ausrüstung für Netzwerkanalyse und LWL-Messungen: 10
- ZK2.2: Ablauf Erneuerung (Vorbereitung, Durchführung, Inbetriebsetzung und Prüfung): 20
ZK3: ORGANISATION, QM-KONZEPT, RISIKOANALYSE:
(Projektorganisation inkl. Einbettung der Pikett-Organisation, Darlegung der geplanten Massnahmen zur Verkürzung der Betriebsunterbrüche, zweckmässigen Massnahmen zur Risikominderung und Sicherung:
des Betriebs während der Migration): 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Personalvorsorgekasse der Stadt Bern vertreten durch Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern

description: Erneuerung der elektrischen Installationen: Ausführung in 3 Etappen.

description: Ersatz Heizverteilungen, div. Anpassungsarbeiten: Ausführung in 3 Etappen.

description: Erneuerung der Kalt-, Warm- und Abwasserleitungen, div. Anpassungen, Sanierung der Badezimmer und Küchen: Ausführung in 3 Etappen.

description: Ersatz der Kücheneinrichtungen: Ausführung in 3 Etappen.

description: Instandstellung/Modernisierung der Aufzugsanlagen: Ausführung in 2 Etappen. Die Ausschreibung erfolgt in 2 Varianten (Ersatz oder Modernisierung). Die Auftraggeberin ist frei in der Wahl, welche Variante zur Ausführung kommt.

title: Totalsanierung MFH Eigerplatz (Eichmattweg 5 & 7 / Eigerplatz 10 & 12 / Schwarzenburgstraße 2 & 4) in 3007 Bern.

description: Gebäudehülle: Pinselsanierung Fassade. Ersatz Fenster und Sonnenstoren. Auffrischung Fensterläden. Neue Balkone. Instandsetzung Steildach und Dacheinbauten. — WC/Bäder/Küchen: Totalsanierung inkl. Ersatz Sanitärinstallationen und Apparate. Anpassungen Lüftungs-, Heizungs- und Elektroinstallationen. Ausbau WC/Bad/Küche. — Wohnungen: Totalsanierung Ausbau.

street: Bundesgasse 33


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Division Personenverkehr

description: SOUFFLETS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE IC 2000, DPZ plus, DPZ D 459/665 x 179 mm Artikel Nummer SBB 811-43-550

description: SOUFFLETS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE BT NPZ D 293/543 mm Artikel Nummer SBB 811-42-955

description: SOUFFLETS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE RABe 511, und 522 Flirt D 650/665 x 176 mm SBB Artikel Nummer 711-47-1500

description: SOUFFLETS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE RABe 520, 521, 523, 524,526 Flirt D 284/285/524/546 x 34/198 mm, Laufdrehgestell Artikel Nummer SBB 711-46-7521

description: SOUFFLETS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE RABe 520, und 526 Flirt D 700 x 96/150 mm, Motordrehgestell Artikel Nummer SBB 711-46-7520

description: SOUFFLETS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE RABe 521, 523 und 524 Flirt D 482/665 x 95/179 mm Artikel Nummer SBB 711-46-6521

description: SOUFFLETS DE SUSPENSION PNEUMATIQUE RABDe 500 ICN D 658/820/836 x 92,5/180 mm Artikel Nummer SBB 711-46-150

title: LUFTFEDERBALGE DIVERSE FAHRZEUGE

description: A. GÉNÉRALITÉS Les soufflets de suspension pneumatique de diverses flottes doivent régulièrement être remplacés. Le présent appel d’offres vise à couvrir les besoins relatifs à ces importantes pièces de rechange jusqu’à la fin 2020. A1) OBJECTIFS ET PRIORITÉS DU PROJET Couverture intégrale des besoins des ateliers CFF en soufflets de suspension pneumatique jusque fin 2020, avec possibilité de prolongation jusqu’à la fin 2021. Afin de faire face aux pics de demande imprévus, le fournisseur est tenu de stocker une certaine quantité de soufflets de suspension pneumatique, définie par contrat. Le concept logistique mis au point par les CFF ainsi que les prescriptions d’emballage font également l’objet du présent appel d’offres. B. OBJET DU MARCHÉ Les CFF lancent un appel d’offres relatif à l’acquisition de soufflets de suspension pneumatique destinés à divers véhicules. Le marché est subdivisé en 7 lots partiels. Chaque lot contient la quantité requise d’un type de soufflet de suspension pneumatique pouvant être monté sur une ou plusieurs flottes. B1) OFFRE PRINCIPALE Les CFF attendent une offre principale portant sur la livraison de soufflets de suspension pneumatique, conformément au chiffre 2.7 «Lotissement» Tous les critères doivent figurer dans l’offre et peuvent être commentés, si nécessaire. Les coûts doivent être indiqués pour chaque critère et, le cas échéant, pour chaque variante (partie 6: liste des prix des documents de l’appel d’offres). Lorsque plusieurs variantes sont requises, les CFF se réservent le droit de choisir l’une d’entre elles. L’offre porte sur la fabrication, l’emballage, la livraison et la documentation des résultats des contrôles. Le contenu exact de l’offre figure dans le cahier des charges (partie 4 des documents de l’appel d’offres) et dans le récapitulatif de l’offre (partie 5 des documents de l’appel d’offres). Les CFF peuvent adjuger tous les lots de livraison à un fournisseur, ou à plusieurs fournisseurs sous la forme de marchés partiels. Chaque lot est par conséquent mentionné individuellement dans la fiche de prix. D. DROITS D’OPTION DES CFF Sous réserve expresse d’une option d’adjudication de gré à gré selon contrat de base pour d’autres quantités et prestations et pour une prolongation du contrat pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans à compter de la date de signature du contrat. Les CFF se réservent expressément le droit de faire un usage échelonné de ces options et d’attribuer le mandat de ces prestations en fonction des besoins (y compris partiellement) au moment voulu, compte tenu des conditions relatives au domaine des marchés publics à des tiers (avec concours). L’obtention et l’attribution des prestations optionnelles en cas de commande supplémentaire d’autres prestations seront définies ultérieurement. Les dispositions du contrat de base, y compris les bases de coûts d’origine définies, les avenants et modifications découlant de l’usage d’options et de droits de commande supplémentaires des CFF, les changements de prestations, les conventions particulières et autres avenants et compléments au contrat sont valables également pour les prestations ultérieures; l’étendue des prestations, le calendrier et les autres points du contrats seront dans tous les cas tirés au clair avant la prise de possession et définies par écrit dans un avenant, sur la base d’une annexe au contrat. E. AYANTS DROIT Les ayants droit relatifs aux prestations précitées sont également les autres divisions de CFF SA et les sociétés de participation de CFF SA. F. NORMES, PRESCRIPTIONS ET LOIS Les prescriptions, normes et lois des CFF et de l’UIC en vigueur au moment de l’adjudication du marché et de la signature du contrat (ainsi que de ses avenants en cas d’usage d’options) doivent être respectées. G. Informations détaillées dans la documentation d’appel d’offres.

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: A. GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1.Qualität:
2.Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
B. BEURTEILUNG:
1. QUALITÄT: 50%:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss technischer Dokumentation Teil 4 der Ausschreibungs-unterlagen: 40 %:
1.2 Gewähr zur Einhaltung des Logistikkonzepts und der Verpackungsvorschriften: 5%.:
1.3 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 5%.:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT: 50%:
2.1 Preise: 50%.:
C. GESAMTBEWERTUNG:
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
A. GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1.Qualität:
2.Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
B. BEURTEILUNG:
1. QUALITÄT: 50%:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss technischer Dokumentation Teil 4 der Ausschreibungs-unterlagen: 40 %:
1.2 Gewähr zur Einhaltung des Logistikkonzepts und der Verpackungsvorschriften: 5%.:
1.3 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 5%.:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT: 50%:
2.1 Preise: 50%.:
C. GESAMTBEWERTUNG:
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:


title: Vergrösserung und Sanierung Badi Steinrad, Herrliberg 41000 Baumeister- und Umgebungsarbeiten


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Neubau Department für Sport Bewegung und Gesundheit (DSBG), BKP 421 Garten- und Landschaftsbau.

street: Münsterplatz 11, Postfach

Schneider Gartengestaltung AG

street: Feldstrasse 49


title: Baumeisterarbeiten

description: Neubau Einstellhalle Neubau 2 MFH Wohnen mit Dienstleistungsangebot (22 WHG) Erweiterung Alters- und Pflegeheim Umbau Alters- und Pflegeheim

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Stadt Luzern, Baudirektion, vertreten durch die Dienstabteilung Immobilien

description: Innere Gipserarbeiten, Innenputze nach Minergie-eco / Denkmalpflege

description: Lieferung Innenleuchten nach Minergie-eco

description: Grossformatige Bekleidungen von Steildächern in Aluminium

description: Innere Malerarbeiten und Tapeziererarbeiten, nach Minergie-eco / Denkmalpflege

title: Sanierung und Erweiterungsneubau Schulanlage St. Karli Luzern

description: Diverse Bauleistungen für die Sanierung und den Erweiterungsneubau der Schulanlage St. Karli.

eligibilityCriteria: Einreichung der verlangten Unterlagen gemäss Bedingungen auf dem Angebotsformular


title: Kantonsschule Büelrain, Winterthur, Ersatzneubau.

description: Ersatzneubau, Heizungs- und Klimaanlagen.

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110

Mauron Gebäudetechnik GmbH

street: Industriestraße 13/15


name: zb Zentralbahn AG Infrastruktur - Asset Management

title: Sanierung Grossbach- und Kehlbächlibrücke (Stahlbau)

description: Ersatz, Reperatur und Verstärkung von Bauteilen der bestehenden, genieteten Fachwerkbrücken

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen