name: Kanton Solothurn handelnd durch das Departement für Bildung und Kultur, Volksschulamt

description: 0.1.W: Pädagogisch-therapeutische Angebote - Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie im Frühbereich - Angebotspaket West

description: 0.2.W: Pädagogisch-therapeutisches Angebot - Psychomotorik - Angebotspaket West

description: 0.1.M: Pädagogisch-therapeutische Angebote - Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie im Frühbereich - Angebotspaket Mitte

description: 0.2.M: Pädagogisch-therapeutisches Angebot - Psychomotorik - Angebotspaket Mitte

description: 0.1.O: Pädagogisch-therapeutische Angebote - Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie im Frühbereich - Angebotspaket Ost

description: 0.2.O: Pädagogisch-therapeutisches Angebot - Psychomotorik - Angebotspaket Ost

description: 0.1.N: Pädagogisch-therapeutische Angebote - Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie im Frühbereich - Angebotspaket Nord

description: 0.2.N: Pädagogisch-therapeutisches Angebot - Psychomotorik - Angebotspaket Nord

description: 2.1.W: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Tiefgreifende Entwicklungsstörungen - Angebotspaket West

description: 2.2.W: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Körper- und Sinnesbehinderungen - Angebotspaket West

description: 2.3.W: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Mehrfachbehinderungen - Angebotspaket West

description: 2.1.O: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Tiefgreifende Entwicklungsstörungen - Angebotspaket Ost

description: 2.2.O: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Körper- und Sinnesbehinderungen - Angebotspaket Ost

description: 2.3.O: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Mehrfachbehinderungen - Angebotspaket Ost

description: 2.1.N: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Tiefgreifende Entwicklungsstörungen - Angebotspaket Nord

description: 2.2.N: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Körper- und Sinnesbehinderungen - Angebotspaket Nord

description: 2.3.N: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 2 - Mehrfachbehinderungen - Angebotspaket Nord

description: 2.4.K: Beratungsleistungen Sehen Bedarfsstufe 2 - Angebotspaket ganzer Kanton

description: 2.5.K: Beratungsleistungen Hören Bedarfsstufe 2 - Angebotspaket ganzer Kanton

description: 2.6.K: Beratungsleistungen Autismus Bedarfsstufe 2 - Angebotspaket ganzer Kanton

description: 3.1.W: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Organische und psychische Störungen - Angebotspaket West

description: 3.2.1.W: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Verhaltensauffälligkeiten und Persönlichkeitsstörungen Schweregrad 1 - Angebotspaket West

description: 3.2.2.W: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Verhaltensauffälligkeiten und Persönlichkeitsstörungen Schweregrad 2 - Angebotspaket West

description: 3.1.O: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Organische und psychische Störungen - Angebotspaket Ost

description: 3.2.1.O: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Verhaltensauffälligkeiten und Persönlichkeitsstörungen Schweregrad 1 - Angebotspaket Ost

description: 3.2.2.O: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Verhaltensauffälligkeiten und Persönlichkeitsstörungen Schweregrad 2 - Angebotspaket Ost

description: 3.1.N: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Organische und psychische Störungen - Angebotspaket Nord

description: 3.2.1.N: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Verhaltensauffälligkeiten und Persönlichkeitsstörungen Schweregrad 1 - Angebotspaket Nord

description: 3.2.2.N: Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 - Verhaltensauffälligkeiten und Persönlichkeitsstörungen Schweregrad 2 - Angebotspaket Nord

description: 4.1.W: Spezialangebote im nachobligatorischen Bereich - Berufswahljahr - Angebotspaket West

description: 4.2.W: Spezialangebote im nachobligatorischen Bereich - Berufswahljahr - Angebotspaket West

description: 4.1.O: Spezialangebote im nachobligatorischen Bereich - Berufswahljahr - Angebotspaket Ost

description: 4.2.O: Spezialangebote im nachobligatorischen Bereich - Berufswahljahr - Angebotspaket Ost

description: 4.N: Spezialangebote im nachobligatorischen Bereich - Berufswahljahr - Angebotspaket Nord

title: OptiSO+ Umsetzung: Kantonale Spezialangebote 2022 - 2030

description: Hinsichtlich einer verstärkten regionalen Ausgewogenheit und Zugänglichkeit wird in der solothurnischen Volksschule ab dem Schuljahr 2022/2023 die Durchführung kantonaler Spezialangebote im sonderpädagogischen Bereich vom Kanton Solothurn an öffentlich- oder privatrechtliche Organisationen neu ausgerichtet.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Ausschreibungsunterlagen genannten Kriterien


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - réception - 8ème étage

scheme: CPV

title: Conservatoire populaire de musique - CFC 244 ventilation.

documentType: tenderNotice

description: Transformation d'un immeuble du XIXe siècle pour restructuration du Conservatoire et de sa salle de concert.CFC 281.7 Parquet.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

mainProcurementCategory: works

street: rue David Dufour 5 - case postale 22

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

documentType: awardNotice

title: Schoren Primarschule, BKP 250 Sanitäranlagen

description: Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate, Sanitärleitungen, Dämmungen und Sanitärinstallationselementen. Inbetriebnahme und Dokumentation.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Waters AG,Täfernstrasse 4, 5405 Baden-Dättwil, Suisse

name: Institut d'ingénierie de l'environnement (IIE), à l'attention de Prof. A. Barry,Bâtiment GR- Station 2, 1015 Lausanne, Suisse

title: Liquid chromatograph coupled to a mass spectrometer

description: L'EPFL entend acquérir d'ici à fin de 2009, un système complet de chromatographie liquide couplée à un détecteur de masse (LC-MS/MS) pour son Institut d’Ingénierie de l’Environnement (IIE). Cet équipement est dédié aux besoins d'équipes engagées dans des activités de recherche de pointe en sciences de l’environnement. L’équipement est prévu pour effectuer des mesures de routine de substance toxique dans l'environnement. En regard des besoins et objectifs particuliers de son Laboratoire central d’analyses environnementales (CEAL) l'accent sera mis sur les domaines suivants: • Analyse et détection des résidus des substances pharmaceutiques (antibiotiques, médicaments), cosmétiques, pesticides, composés perfluorés, substances oestrogéniques, dans l’eau, eaux usées, boues, sédiments, sols et échantillons biologiques environnementaux. • Screening simultané d’environ 70 substances au niveau de traces (produits pharmaceutiques et biocides) dans l’eau potable, eaux usées et eaux de surface. • Apporter une très haute sensibilité dans la détection d’une large gamme d’analytes (surfactants, composés agrochimiques, détergents, colorants, métabolites polaires, flux de déchets, composés organoestaniques, toxines marines, etc…) permettant de monitorer les performances des wetlands dans l’élimination de micropolluants organiques des eaux et eaux usées. Les fournisseurs peuvent obtenir une information générale sur les travaux de recherche des laboratoires concernés par Internet à l'adresse http://iie.epfl.ch.

eligibilityCriteria: Gemäss das Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Erweiterung Schulanlage Nassenmatt in Aesch ZH unter laufendem Betrieb

description: BKP 1 – 9, Gesamtleistung (Projektierung / Baueingabe / Ausführungsplanung / Ausführung / Inbetriebnahme gem. SIA 102); Rückbau, Teilsanierung, Umbau und Erweiterung der Teilsanierung, Umbau und Erweiterung der Schulanlage Nassenmatt in Holzelement-, Misch- oder Massivbauweise; beinhaltend die energetische und bauliche Sanierung sowie interne Umbauarbeiten und Erweiterung des Raumangebots unter laufendem Betrieb

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung eingeladen werden die drei (max. vier) bestgeeigneten Gesamtleistungsteams, welche mittels Präqualifikationsunterlagen ihre fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe (Umbau und Erweiterung Schulanlage) nachgewiesen haben.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: HSSP GmbH,à l'attention de Frau Catharina Weis, Konradstrasse 61, 8005 Zürich, Suisse

title: BKP 261 Liftanlagen

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Amt für Hochbau,à l'attention de René Mulle, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: +41 41 874 26 51, E-mail:

title: BKP 421.0 Umgebungsarbeiten

description: gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäss Leistungsverzeichnis

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Firmenreferenzen: 15
Baulogistik / Terminplanung: 10
Erfahrung und Fachkompetenz der Schlüsselpersonen: 10


name: Fondation les Oliviers, à l'attention de Thierry Chollet,Route de la Clochatte 88, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse, E-mail:

title: OLI_AO_CFC 23 TRAVAUX D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

description: Fondation les Oliviers Construction des ateliers et d'une crèche, rénovation des ateliers existants

eligibilityCriteria: se référer aux documents et informations qui figurent dans l'appel d'offres


title: Fassadengerüstungen

description: Am Hauptsitz der AKB in Aarau müssen die bestehenden Fassadenplatten, Natursteinverkleidungen am ganzen Gebäude, altershalber kontrolliert werden. Die Arbeiten erfolgen in 5 Teil- Etappen, welche jeweils in ca. 8 Wochen ausgeführt werden müssen. Die Gerüste werden zur Fassadenkontrolle, Dachsanierung sowie Fenster und Sonnenschutz Ersatz gleichzeitig verwendet. Die Teiletappen werden hauptsächlich von aussen, während des normalen Arbeitsbetrieb der Bank ausgeführt. Das Hauptgebäude der AKB befindet sich an der Bahnhofstrasse 1 in unmittelbarer Nähe vom SBB- Bahnhof Aarau. Beim Objekt handelt es sich um ein 4-, teilw. 5 - geschossiges Bürogebäude. Aussenmasse ca. 52 m x 50 m. Der Auftrag umfasst: − Das Fassadengerüst in 4-5 Teiletappen, inkl. umstellen − Absturzsicherungen zur Dachsanierung, sowie Gerüstsicherungen, Bühnen zur Auswechslung von Verglasungen am Dach.

eligibilityCriteria: ohne Angaben

awardCriteriaDetails:
Preis: 95
Lehrlingsausbildung: 5


name: Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden,à l'attention de Andreas Fehr, Krombach 3, 9100 Herisau, Suisse, E-mail:

title: Ausschreibung der Krankentaggeldversicherung per 01.01.2019

description: Abschluss einer Krankentaggeldversicherung nach VVG für die Angestellten des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden

eligibilityCriteria: Automatisierte Krankentaggeldversicherung ab 1. Tag mit der Software UKA Solutions von HRM Systems


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Wyler André,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, Fax: 0227984377, E-mail:

title: CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

description: L’objet de la soumission consiste au nettoyage du réseau de canalisation des eaux claires et des eaux usées, grilles et caniveaux des deux bassins versants « Avanchet et Vengeron ». Cette maintenance a pour but d’assurer en tout temps l’écoulement des eaux et de contrôler l’état général des collecteurs.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Compteur résidentiel monophasé.

title: Compteur résidentiel triphasé configuration 1.

title: Compteur résidentiel triphasé configuration 2.

title: Compteur résidentiel triphasé configuration 3.

title: Compteur industriel BT raccordement direct configuration 1.

title: Compteur industriel BT raccordement direct configuration 2.

title: Compteur industriel BT raccordement direct configuration 3.

title: Compteur industriel BT raccordement indirect configuration 1.

title: Compteur industriel BT raccordement indirect configuration 2.

title: Compteur industriel MT raccordement indirect configuration 2.

title: Récepteur de télécommande centralisée, modèle sans horloge ni calendrier interne.

title: Récepteur de télécommande centralisée, modèle avec horloge et calendrier internes.

description: Compteur industriel BT raccordement indirect configuration 3.

description: Compteur industriel MT raccordement indirect configuration 1.

title: Fourniture d'appareils de tarification d'énergie électrique.

description: Appareils de tarification pour le comptage de mesure de l’énergie électrique.


Spitalzentrum Biel AG

street: Vogelsang 84


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF infrastructure, projets, Lausanne, région ouest

description: Le portefeuille de projets de la région de Lausanne (région ouest CFF) comporte une grande diversité d’objets dans le maintien de la substance ou de développement de l’offre ferroviaire.Dans le cadre de l’approbation de ces projets par l’OFT, il est nécessaire d’expertiser au préalable l’ensemble des pièces devant figurer dans le dossier PAP (principe des 4 yeux). De cette expertise un rapport sera communiqué au chef de projet (selon le standard CFF)Le but de ce contrat cadre est d’avoir un partenaire compétent dans le domaine des ouvrages géotechniques pour réaliser les expertises PAP selon les directives de l’OFT OCI-CF (version 2.0 16.01.2017).

title: Contrat cadre 2/prestations d’expertises PAP/ouvrages géotechniques

description: — contrat cadre 2/prestations d’expertises PAP/ouvrages géotechniques.

street: Avenue de la Gare 43

GVH Tramelan SA

street: Rue de la Paix 30


title: UHPLC-Q-HRMS

description: U(H)PLC-Q-HRMS für die Rückstandsanalytik für Tierarzneimitteln in Lebensmitteln und Körperflüssigkeiten


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Le mandat porte sur les prestations d’ingénieur trafic, de la phase MK/AP jusqu'à la mise en service, pour le projet UPlaNS Oulens-Essert-Pittet + R-BAU (y compris les ouvrages de l’échangeur d’Essert-Pittet) et pour le projet de R-BAU entre les jonctions de Cossonay et La Sarraz.Le projet UPlaNS intègre la réalisation d’une R-BAU asymétrique en direction de Lausanne entre Chavornay et La Sarraz (procédure AP séparée du présent mandat).Le réaménagement de 3 jonctions (Cossonay, La Sarraz et Chavornay) fait également partie du cahier des charges. En plus des prestations de la phase AP à la mise en service, des prestations d’études préliminaires sont demandées pour ces trois objets ainsi que pour l’étude de faisabilité de la R-BAU Cossonay – La Sarraz.Le mandat couvre également l’accompagnement de diverses mesures anticipées, ainsi que la mise en œuvre coordonnée d’un GH/GW.

title: N01.10 130060 — Upn.Oulens — Essert-Pittet +PUN/N01.08 200003 — RBAU Cossonay — La Sarraz — prestations APR trafic et DLT phases AP jusqu'à mise en service (ID 6999)

description: Le mandat porte sur les prestations d’ingénieur trafic, de la phase MK/AP jusqu'à la mise en service, pour le projet UPlaNS Oulens-Essert-Pittet + R-BAU (y compris les ouvrages de l’échangeur d’Essert-Pittet) et pour le projet de R-BAU entre les jonctions de Cossonay et La Sarraz.Le projet UPlaNS intègre la réalisation d’une R-BAU asymétrique en direction de Lausanne entre Chavornay et La Sarraz (procédure AP séparée du présent mandat).Le réaménagement de trois jonctions (Cossonay, La Sarraz et Chavornay) fait également partie du cahier des charges. En plus des prestations de la phase AP à la mise en service, des prestations d’études préliminaires sont demandées pour ces trois objets ainsi que pour l’étude de faisabilité de la R-BAU Cossonay – La Sarraz.Le mandat couvre également l’accompagnement de diverses mesures anticipées, ainsi que la mise en œuvre coordonnée d’un GH/GW.

street: Place de la Gare 7


title: Bebauung Areal Stelzen Bruechstrasse / Stelzenstrasse 8706 Meilen

description: Spengler- und Flachdacharbeiten für Bebauung Stelzen Meilen

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 55
Qualität (Refernezen, Erfahrungen): 20
Fachpersonal, Verfügbarkeit: 10
Lehrlinge: 10
Qualitäts-, Umweltmanagementsysteme: 5


title: BAV 80682 Schulferienheim Charmey (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Gesamtinstandsetzung BKP 214 Holzbau


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Place Neuve (1628) rénovation éclairage public et illuminations

description: Travaux de rénovation de l'éclairage public et des illuminations. Estimation : CHF 450'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Gemeinde Steffisburg: Neubau Drosselweg, Tiefbauarbeiten

description: Für die Erschliessung der zukünftigen Nutzung auf dem Areal der Burgergemeinde Thun ist vorgängig der Drosselweg inkl. allen notwendigen Werkleitungen zu erstellen. Hauptkubaturen: - Humusabtrag 700 m3 fest - Aushub für Werkleitungen und Strasse 1'300 m3 fest - Transporte 1'600 m3 lose - Materiallieferungen 1'300 m3 lose - Abwasserleitungen 210 m - Schächte 20 Stk. - Kabelschutzrohre 1'200 m - Randabschlüsse 600 m - Beläge 320 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Fachlische Kompetenz: 20
Bauprogramm: 10
Preis: 70
Fachlische Kompetenz: 20
Bauprogramm: 10


name: Kissling + Zbinden AG Ingenieure Planer usic

name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Markus Ferrero, Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, E-mail:

title: Gesamtleiter für die Instandsetzung der Untertorbrücke

description: SIA - Projektphasen 31 bis 53: Der langfristige Erhalt der historischen Brücke ist das oberste Ziel der geplanten Instandsetzung. Eine Überprüfung der Tragsicherheit der Brücke unter Berücksichtigung der heutigen Lasteinwirkungen wurde im Jahr 2012 durchgeführt. In der Folge wurden keine Nutzlastbeschränkungen für die Brücke erlassen. Die Ertüchtigung der Brücke hat deshalb vorrangig der Beseitigung der Behebung der festgestellten konstruktiven Mängel zum Ziel. Gemäss den Zustandsberichten sind dies vor allem die Erneuerung der Abdichtung und Entwässerung sowie der Geländer und deren Verankerungen im Konsolkopf. Zum langfristigen Erhalt sind aber an den Tuff- und Sandsteinmauerwerken und Gewölben die Fugen zu sanieren und einzelne Blöcke zu reparieren (Teilersatz oder Aufmörtelung). Die Überprüfung der Erdbebensicherheit hat Tragsicherheitsdefizite an den Seitenwänden aufgezeigt. Abhilfemassnahmen sind im Zuge der Projektierung auszuarbeiten und umzusetzen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 40
Auftragsanalyse mit Darstellung der Zusammenhänge zwischen Baulichen Massnahmen, Bauablauf, Verkehrsführung,Terminen, Kosten, Sicherheit und Schnittstellen unter den einzelne Gewerken. Innovative Lösungsansätze und ein klar strukturiertes Organigramm des Planungsteams werden ebenfalls bewertet:: 30
Plausibilität Honorarangebot: Bewertet wird die Stundenverteilung für die einzelnen Honorarkategorien in der Honorarofferte und Einsatz der Schlüsselpersonen. Plausibilität Bauleitungsaufwand. Plausibilität Mehr-/Minderaufwand bei veränderten Baukosten:: 10
Präsentation: Überzeugende Darstellung und Fragenbeantwortung zur Auftragsanalyse und den Referenzen:: 20


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

title: H182 Projet Poya - Axe 3300/3100 Fribourg Morat - Lot éclairage public

description: Le présent appel d'offres cocerne les fournitures, les transports, les travaux de montage ainsi que le tirage des câbles, les raccordements et mise en service de l'éclairage public lié au projet Poya. Cette éclairage public est principalement constitué de mâts de 8 m à 11 m de haut avec 1 ou 2 têtes d'éclairage. Le nombre de mât et tête d'éclairage à fournir et poser est d'environ 160 pièces.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales et particulières citées dans le dossier d'appel d'offres.


name: Einwohnergemeinde Rüeggisberg Bauverwaltung,à l'attention de Peter Zurbrügg, Dorfstrasse 28, 3088 Rüeggisberg, Suisse, E-mail:

title: Schulhaus Ziegelacker; Zimmermann, Holzbau, Elementbau

description: - Turnhalle mit Satteldach - Aufstockung mit Elementbauweise - Erweiterung Anbau Rucksack Elementbau - Fassade Duripanel und Holzlamellen

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien. TEILNAHME AN DER BESICHTIGUNG: Datum: 11. September 2019 Zeit: 211 Baumeisterarbeiten / 13.30 Uhr 214 Zimmermann / 14.45 Uhr 221 Fenster aus Holz/Metall / 16.00 Uhr


title: Baumeister- und Unterhaltsarbeiten 2023 und 2024

description: Diverse Baumeisterarbeiten für Unterhalt und Sanierung im Bereich der öffentlichen Infrastruktur.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: 2. Etappe der Sanierung und Klimatisierung der Gerichte, Bäumleingasse 1-7, 4051 Basel. Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble der Gerichte an der Bäumleingasse 1-7 wird einer 2. Sanierungsetappe unterzogen. Der Schwerpunkt der 1. Bauetappe lag auf den Häusern "1" und "3", in der nun startenden zweiten Etappe werden die Häuser "3" und "5" baulichen Massnahmen unterzogen. Gegenstand des Vorhabens sind: die Implementierung von baulichen und technischen Sicherheitsmassnahmen, die Sanierung von Gerichtssälen inklusive des Einbaus von mechanischen Lüftungssystemen, die Umsetzung von energetischen Massnahmen an Fenstern und im Dachraum, die Anpassung des gegenwärtigen Raumlayouts im Dachgeschoss im Haus 3, sowie der Einbau von Audio/Video-Ausstattungen und der Ertüchtigung des IT-Netzes. Zur Ausschreibung kommen die Architektenleistungen mit Gesamtleitung der Phasen 4.32 bis und mit 4.53, SIA 102:2014.

title: Gerichte Bäumleingasse 1-7, Sicherheit und Klimatisierung, 2. Etappe, BKP 291 Architekt mit Gesamtleitung

street: Münsterplatz 11, Postfach

Schmid Kuepfer Architekten AG

street: St. Alban-Vorstadt 80


name: Atelier d'architecture Brodbeck-Roulet SA

title: Les libellules — réhabilitation de l'immeuble et création d'espaces de vie.

description: Modernisation de 8 ascenseurs.

street: 12 rue du Pont-Neuf


title: Fensterersatz Primarschule Hans Müller-Weg

description: Die alten und zum Teil blinden Holzfenster an der Ostfassade müssen mit Holz-Metallfenster ersetzt werden.

eligibilityCriteria: 17.02.2015 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
vergleichbare Referenzobjekte: 20
Leistungsfähigkeit/Termintreue: 10
Preis: 70
vergleichbare Referenzobjekte: 20
Leistungsfähigkeit/Termintreue: 10


name: Gemeindeverband Bildung Gottstatt Baukommission Sanierung Plus

title: "Sanierung Plus" Aufstockung Turnhalle OSZ. Orpund, Abbrucharbeiten

description: Allgemeine Abbruch- und Rückbauarbeiten des bestehenden Dachstuhls, Faserzementfassade sowie Betonfräs- und Bohrarbeiten (Betonrückbau).


name: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC Corporate Domain of Global Cooperation Global Programme Climate Change

title: Backstopping Mandate for the SDC Climate Change and Environment Network.

description: Over the past 2 decades, climate change and environmental issues have become growing concerns for the entire humanity in general and for development cooperation in particular given the high vulnerability of many marginalized and poor communities. A climate smart approach is thus a fundamental prerequisite for securing the sustainable investment of tax payers' money in official development assistance. Since the creation of the Global Program Climate Change (GPCC) and the corresponding Climate Change and Environment (CC&E) network in 2008, the awareness of the importance of climate change and environmental issues has continuously grown. During the current funding phase, the CC&E network has rapidly developed and has now more than 250 members. The network has started playing a key role in knowledge management both for the GPCC as well as for the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and its partners.In the next phase the thematic integration and cooperation with other themes and networks shall be pursued. Regional activities and ownership shall be stimulated to further increase the relevance and added value of the network. The qualitative growth through key strategic partners shall continue and CEDRIG be further used to train and mainstream CC&E and disaster risk reduction (DRR) inside and outside SDC. Particular efforts shall be made to capitalize on achievements and lessons learnt to help improve project implementation and strategic planning as well as to nourish policy dialogue.The selected contractual partner(s) shall support the CC&E network in i) extracting and disseminating lessons learned and key messages to support the effective implementation of programs, the further development of conceptual foundations and the nourishment of policy dialogue at various levels; ii) promoting capacity strengthening in the fields of operational and programmatic interventions linked to CC&E for SDC staff and key partners and in iii) providing thematic support and expertise to SDC and key implementing partners in the field of CC&E.

street: Freiburgstrasse 130

INFRAS AG

street: Binzstrasse 23


title: 750.00 Belagsreparaturen Umbrailstrasse 2023 Belagsarbeiten

description: AC 8 250 t; AC T 22 15 t;


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Klosters Platz, Perrondachverlängerung, BKP 214 Montagebau in Holz

description: Montagebau in Holz, Brettschichtholz, ca. 350m3

eligibilityCriteria: Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien


name: müller verdan architekten dipl. architekten eth sia

title: Spitals STS AG Sanierung Küche,Sanitär.

description: Kompletter Ersatz der Ver- und Entsorgungsleitungen unter Anpassung an die neuen Nutzeranforderungen. Enthärtungsanlage. Anschluss Küchengeräte, Löschgeräte, Lüftungs- und Kühlanlagen.

street: Hardturmstraße 76


name: Electricité des Hêtres S.A.,rue des Hêtres4, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse

name: ACE Sàrl,Faubourg 18, 2056 Dombresson, Suisse, Téléphone: 032.853.65.60, E-mail:

title: CPCM - JARDINIERE 157

documentType: cancellationDetails

description: Transformations et réaménagements intérieurs des étages 2, 3, 4. Regroupement des entités CNP ambulatoires des Montagnes.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offre K2.


name: Service infrastructures et environnement

title: Assainissement des réseaux souterrains et réaménagement des chaussées du Vieux-Bourg

description: Prestations d'ingénieurs civils et de spécialistes (en particulier en géotechnique et mensuration) inhérents à l'étude et aux travaux d'assainissement des réseaux souterrains et de réaménagement des chaussées du Vieux-Bourg.

awardCriteriaDetails:
1 - Coût (noté selon la formule au carré du GRMP):
2 - Références (qualité des références des personnes-clés pour des projet et prestations similaires):
3 - Méthodologie (compréhension mandat, démarche, précisions sur prestations, organisation du travail, planning, volume de travail, réserves évent, identification risques et moyens pour les limiter):
4 - Organisation du soumissionnaire (qualité et fonctionnement, réserve en personnel, disponibilité, part des prestations):

street: Chemin du Montoly 1


name: ETH Zürich Abteilung Finanzdienstleistungen Einkaufskoordination

description: Blanchisserie pour utilisation dans les locaux d'animaux.

description: Lave-linge pour utilisation dans les salles blanches du FIRST-Lab.

description: Lave-linge pour utilisation dans les salles blanches du FIRST-CLA.

description: Lave-linge pour utilisation dans les salles blanches du BSSE Bâle.

title: Livraison et nettoyage des vêtements de salle blanche

description: Var. A: location des vêtements et du linge nécessaires ainsi que le nettoyage, la préparation, la fourniture et la livraison.Var. B: nettoyage, préparation, fourniture et livraison.Le linge est fourni.

street: Scheuchzerstrasse 68/70


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Erweiterung Primarschule Bettingen, BKP 222-224, Spengler, Blitzschutz, Bedachung

description: Rinnen mit Anschlüssen und Abläufen, Mauerkronenabdeckblech. Blitzschutz mit Fangleiter und Ableiter als äusserer Blitzschutz zum Anschluss an das Erdungs-system. Geneigtes Dach mit Wärmedämmung auf Unterdach, Lattung und Deckung mit Faserzementplatten. Wärmedämmung auf Fassadenstirn. Flachdach mit Dampfbremse, Wärmedämmung, Abdichtung, extensiver Begrünung, Sekuranten. Gedämmtes Dachflächenfenster mit Elektroantrieb, Gedämmte Oblichter fest verschraubt.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung. c. VKF Sicherheitsnachweis: Der VKF Sicherheitsnachweis liegt für die Fachperson äusserer Blitzschutz VKF, welche für Ausführung der Arbeiten im Projekt vorgesehen ist, bei.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Lieferung und Installation einer Fernwärme-Quartierzentrale

description: Die Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). Ausländische Unternehmer haben eine Kopie der Anmeldung, bzw. der ausländerrechtlichen Bewilligung, vor Arbeitsbeginn an folgende Adresse einzureichen: Energie Wasser Bern, Administration Beschaffungsausschuss, Monbijoustrasse 11, 3001 Bern. - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Bestehen zwischen ewb und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann ewb den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. - Einhaltung der vertraglichen Bedingungen, gemäss Entwurf Werkvertrag. Fragen zum Vertrag können ausschliesslich während der in Ziffer 1.3 genannten Frist gestellt werden. Nach Ablauf der Frist für die Fragerunde finden keine Vertragsbereinigungen (mit Ausnahme von redaktionellen) statt. - Einhaltung der Termine. - Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
- ZK1: Beschaffungspreis netto, gemäss Angebot:: 60
- ZK2: Referenzen:: 30
- ZK3: Lehrlingsausbildung (Stand 2019):: 10
Details siehe Ausschreibungsunterlagen.:


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HUG - Bâtiment des Lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et un local technique en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe. Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants: - Travaux de serrurerie, Rideaux coupe-feu EI30-60-90, portes rapides - grille à rouleau


title: (16182) 805 Kommunikationsdienstleistungen für das Projekt Energie-Vorbild Bund.

description: Die Ausschreibung bezweckt die Beschaffung von Kommunikationsdienstleistungen für das Projekt Energie-Vorbild Bund. Konkret wird eine Kommunikationsagentur gesucht, welche die Leitung, die Begleitung und die Umsetzung von Kommunikationsdienstleistungen für die Geschäftsstelle VBE übernimmt. In der Kommunikationsagentur wird eine Fachperson bestimmt, welche für das Projekt verantwortlich ist. Diese Person ist als externer Berater in der Geschäftsstelle VBE als Kommunikationsverantwortlicher (KOM-VBE) tätig.Die gesuchte Schlüsselperson muss in der Lage sein, im definierten Zeitraum (1. Februar 2017 bis 31. Dezember 2019) die Projektaufgaben gemäß Pflichtenheft persönlich wahrzunehmen und ein Pensum von mindestens 20 % für das Projekt zu leisten. Eine Option auf Verlängerung um dreimal ein Jahr (bis 31. Dezember 2022) ist vorgesehen und muss mitofferiert werden.

Bundesamt für Energie, Sektion Gebäude

street: Mühlestraße 4

name: Projekt (16110) 805 Kommunikation EnergieSchweiz für Gemeinden 2017 bis 2019

Polarstern GmbH

street: St.-Karli-Straße 41


name: Gemeindeverband für Abwasserreinigung Oberes Wiggertal

description: Für das Projekt "Sanierung und Erweiterung ARA Oberes Wiggertal" sind im Rahmen der Ausschreibung Elektroinstallationen zu erstellen

title: ARA Oberes Wiggertal, Sanierung und Erweiterung, E01.2 Elektroinstallationen

street: Gütsch 16

CKW Gebäudetechnik AG

street: Täschmattstrasse 4


name: Oberingenieurkreis I, Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: Ausschreibung von Bau- und Notbrückenarbeiten

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Erstellen einer Notbrücke zur Aufnahme des Strassenverkehrs während der Instandsetzung der Garstattbrücke über die Simme in Boltigen inkl. Anschluss an die angrenzenden Strassenflächen. Der Rückbau der erstellten Notbrücke und die Wiederherstellung des Originalzustands der Umgebung sind ebenfalls Teil der Arbeiten. Die Notbrücke wird funktional ausgeschrieben. - Brückenlänge 20 m - Lichte Brückenbreite zwischen Fahr-zeugrückhaltesystem 4.0 m - Nutzung: einspuriger Strassenverkehr (LSA) inkl. Langsamverkehr (Velo, Fussgänger), Bemessung für LM1 SIA 261 (2003) mit α = 0.65 ca. 01.04.2010 - 1.11.2010 - Strassenfläche auf Brücke 90 m2, Belag 22 t - Strassenfläche Zubringerstrassen 60 m2, Belag 15 t - Fahrzeugrückhaltesystem (Leitschranken) 60 m - Fundation: Betonriegel auf beiden bestehenden Natursteinwiderlagern, vernagelt 4 m3 - Erdarbeiten: Aushub und Fundationsschichten 60 m3 - Stahlbau Brücke (Amtslösung) 25 t - Holz Brücke (Amtslösung) 16 m3

eligibilityCriteria: - Es findet keine Begehung statt. - Es werden keine Nebenarbeiten ausgeführt


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Stadtreinigung

description: Betrieb eines Recyclinghofes für den Kanton Basel-Stadt zum Zwecke der Entgegennahme und Weiterleitung von Abfällen und Wertstoffen aus privaten Haushalten und Kleingewerbe an Verwertungs- oder Entsorgungsanlagen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Ukraine Verordnung ATB 4: Erfahrung Anbieter ATB 5: Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ATB 6: Standort Recyclinghof ATB 7: Einverständniserklärung der beiliegenden Vertragsbedingungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Betriebskonzept: 50


name: Sportfloor Technologies SA, à l'attention de Romain Heckler,Place Chauderon 3 / CP 7406, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 345 81 60, Fax: 021 345 81 75

title: Stade de Perly - Projet d'éclairage - Terrains de football et patinoire artificielle

description: Stade de Perly - Démontage des éclairages existants et création d'un nouveau système d'éclairage sur les terrains de football et la patinoire artificielle


name: Gemeindeverwaltung Rüegsau,à l'attention de Claudia Bärtschi, Rüegsaustrasse 40, 3415 Rüegsauschachen, Suisse, Téléphone: 034 460 70 70, E-mail:

title: BKP 211

description: Baumeisterarbeiten für den Neubau des Sekundarschulgebäudes.

eligibilityCriteria: Teilnahme an obligatorischer Begehung! Termin siehe Deckblatt Ausschreibung!


description: Assurance Accident selon la LAAO, LAAC et perte de gain maladie.

description: Assurance RC, RC Préjudice de fortune, abus de confiance et protection juridique.

description: Assurance Choses, bâtiments et machines.

title: Commune de Val-de-Ruz - Assurance Accident, Maladie, Choses et RC.

description: Assurance LAA + LAAC + AMC, ainsi que RC, et choses pour la nouvelle commune de Val-de-Ruz.

Jansen + Partners SA

street: Av. Bachelin 11


name: Office fédéral de l'énergie (OFE), division Economie, section Régulation du marché,Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen, Suisse, Téléphone: +41 58 462 54 19

description: Etude sur les coûts et les tarifs d’utilisation du réseau

description: Etude sur les questions de principe relatives au futur système de bilan pour le gaz en Suisse

description: Etude sur l’accès au réseau en Suisse

description: Studie betreffend möglicher Vorgehensweisen bei einer Öffnung des Schweizer Gasmarktes

description: Mandat de second avis sur les travaux relatifs à la LApGa

title: (1524) 805 GasVG (1) - Ausschreibung von 4 Studien sowie Mandat Zweitmeinung

description: L’élaboration de la loi sur l’approvisionnement en gaz (LApGa) nécessite la réalisation d’études sur certains aspects du marché du gaz et de l’approvisionnement en gaz afin de présenter différentes possibilités de concevoir l’approvisionnement et le marché à l’avenir. Les travaux sont réalisés principalement au sein de l’administration et sont organisés selon les thématiques suivantes: établissement du bilan, accès au réseau, tarif d’utilisation du réseau, sécurité de l’approvisionnement, droit et régulation, ouverture du marché et autres thèmes transversaux. De manière échelonnée dans le temps, des études sont réalisées sur certains aspects des thèmes précités afin de présenter différentes possibilités de concevoir l’approvisionnement et le marché à l’avenir. L’objectif des études consiste à élaborer des propositions et des variantes de réglementation qui pourraient être mises en œuvre. Outre quatre études portant sur les thèmes de l’ouverture du marché, de l’accès au réseau, de l’établissement du bilan et des tarifs, un mandat de second avis sur les travaux relatifs à la LApGa fait également l’objet de l’appel d’offres. Pour trois études sur quatre, l’OFEN se réserve la possibilité de demander à nouveau au soumissionnaire de réaliser une étude complémentaire aux mêmes conditions que le mandat de base. Une prolongation d’un an est possible pour le mandat. Le mandat de second avis ainsi que les quatre études constituent chacun un lot. Une offre peut porter sur un seul lot, sur plusieurs lots ou sur l’ensemble des lots. Les réductions de prix des offres portant sur plusieurs lots ne sont pas prises en compte.

eligibilityCriteria: aucune


title: Ersatz alte Turnhalle, Planerausschreibung mit Erarbeitung von Projektstudien.

description: Projektierung Ersatzneubau Doppelturnhalle mit schulischen Nutzungen.

procurementMethod: selective

Gemeinde Russikon

street: Kirchgasse 4


name: RBCH architectes Sàrl,Rue du Levant 2, 1635 La Tour-de-Trême, Suisse

title: Institut Ste-Croix à Bulle - Réaffectation du bâtiment

description: installations sanitaires

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: ARGE RMSS - Renato Maurizio Architekten AG, Schmid Schärer Architekten GmbH c/o Renato Maurizio Architekten AG, Cad Castell, 7516 Maloja, Suisse, Téléphone: 0818382010, E-mail:

title: BKP 244 Lüftungsanlagen Aufstockung & Garage

description: Pflegezentrum Promulins Samedan - Lüftungsanlagen Aufstockung Bestandesbau & Erweiterung Garage

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Sven Boss, Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, E-mail:

title: 50m Schwimmhalle Neufeld Bern, Neubrückstrasse 133, 3012 Bern BKP 230 Elektroinstallationen

description: Neubau 50m Schwimmhalle mit integriertem Tennisclub und Umgebung und 6 Aussentennisplätze - Gebäudedimension Länge x Breite: 85m x 52.30m - Gebäudehöhe über Eingangsgeschoss: 8.60m - Gebäudetiefe unter Eingangsgeschoss: 8.75m Minergie ECO P Standart. Elektroinstallationen / Lieferung von Beleuchtungskörper, SGK, Notlichtanlage, USV-Anlage, Blindstromkompensation, usw. Details zur Arbeit des Unternehmers, falls mehrere NPK's in einem Auftrag enthalten sind, sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. (Spezifikationen siehe in Ausschreibung) Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 80
Zwei Auftragsspezifische Referenzen in vergleichbarer Grösse innerhalb der letzten 5 Jahre:: 20


title: Neubau Pflegezentrum "In der Au" Volketswil BKP 258 Küchen

description: Neubau Pflegezentrum

awardCriteriaDetails:
Offertpreis: 60
Qualität: 30
Termine: 5
Lehrlingsausbildung: 5


name: Zweckverband Alterszentrum im Geeren, Seuzach

title: BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall

description: Das Alterszentrum wird in 5 aufeinanderfolgenden Bauetappen abgebrochen, saniert, umgebaut und erweitert. Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Arbeiten ab Etappe 2. Etappe 2-3 = kompletter Neubau Etappe 4 = Anpassungsarbeiten im Bestand (Etappe 5 = Umgebung)


name: Perrin Frères SA,Chemin des Gaudenies 1, 1267 Vich, Suisse

name: LVPH Architectes,Av. Beauregard 3, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 321 12 80, E-mail:

title: PISCINE ET PATINOIRE DES ROJALETS

description: Le projet propose la construction d’un complexe sportif, comprenant une piscine scolaire, une patinoire hivernale couverte et un espace d’accueil pour le public avec buvette. Ces fonctions sont réparties dans trois pavillons posés librement dans un parc, reliés entre eux au niveau du rez inférieur. Le présent appel d'offres consiste en la réalisation de travaux de maçonnerie pour la construction du bâtiment.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (convention collectives) en vigueur dans le canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Se référer au dossier d'appel d'offres.


name: Centrale municipale d'achat et d'impression

title: AssuranceLAA_A1.

description: L'objet du marché porte sur des prestations d'assurance-accidents obligatoire LAA du personnel communal non obligatoirement assuré auprès de la SUVA, d'assurance-accidents complémentaire LAA et d'assurance collective contre les accidents hors LAA.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché:
Références:
Performance environnementale et équité sociale:

street: Rue Pierre-Fatio 17

Generali Assurances Generales SA

street: Avenue Perdtemps 23


description: BKP 242 Wärmeerzeugung: In der Technikzentrale im Sockelgeschoss ist die Fernwärme- Wärmeübergabestation, bestehend aus dem Fernwärmeanschluss, dem Plattentauscher Heizung, sowie der sekundärseitigen Haupt- Heizverteilung mit den 5 Heizgruppen Fussbodenheizung, Heizkörper, Lüftungsanlagen und Speicherladung zu liefern.BKP 243 Heizungsanlagen: Diese Position enthält die Erschliessung der einzelnen Heizgruppen ab OK Absperrungen der Fernwärme-Wärmeübergabestation bis zu den einzelnen Verbrauchern vom SG bis DachgeschossBKP 246 Kälteanlagen: Im Gebäude ist eine Kälteanlage für die Kühlung des Serverraums und Sitzungszimmers mittels Umluftkühlern (Split-Geräten) vorgesehen.

title: Neubau AHBasel – stationäre Jugendeinrichtung BKP 242 Heizungsanlagen

Itten+Brechbühl AG

street: Güterstrasse 133


title: Architecture d'entreprise et transfert de connaissances Dissociation des fonctions complémentaires Identification

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Stefan Rüegsegger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: Velomassnahmen Lorrainebrücke & Tiefbauarbeiten für Lichtsignalanlage

description: Das Projekt umfasst die Strecke zwischen dem Knoten Schützenmatte und dem Knoten Lorrainestrasse / Viktoriarain (Nordring). Ziel ist eine (möglichst) sichere Veloführung über die Lorrainebrücke. Gleichzeitig soll im Rahmen des Projekts die Lichtsignalanlage am Knoten Lorrainestrasse / Viktoriarain (K029, Nordring) ersetzt werden. Auch sind hier Werkleitungsarbeiten für Wasser und Elektro vorgesehen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 60
Fachliche Kompetenz Unternehmung und Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier):: 20
Risikoanalyse:: 20


title: BKP 222/224 Spengler- Dachdeckerarbeiten

description: - Instalationspauschale - Vorarbeiten - Arbeiten zu Flachdach - Nutz- und Schutzschicht - Dachsicherungssystem - Fassadenabdichtung - Flachdach über UG - Feuchtigkeitssperre gegen Erdreich

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 - Zwischenbau, SKP 271.0 Gipserarbeiten

description: Das Baugebiet Zwischenbau und Baubereich 7.1 ist zwischen Friedbühlstrasse und dem sogenannten Friedbühlweg gelegen. Die Realisierung des Neubaus Theodor-Kocher-Haus / Zwischenbau für die Radio-Onkologie war ursprünglich mit der Aufstockung / Fertigstellung des Neubaus Theodor-Kocher-Haus / Vollausbau zum Organ- und Tumorzentrum geplant. Damit der zwingende Austausch der Grossgeräte mit der Inbetriebnahme des Zwischenbaus sichergestellt werden kann, wurde die Planung- und Realisierung vor verschoben. Der unterirdische Neubau Theodor-Kocher-Haus / Zwischenbau wird neu unabhängig von der Fertigstellung des Organ- und Tumorzentrums realisiert. Der Zwischenbau verbindet zukünftig das neue Organzentrum mit dem Intensivbehandlungs, Notfall- und Operationszentrum (INO) über einen Verbindungsgang.

eligibilityCriteria: Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Inselspitals (Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur, BB 6.1 -Zwischenbau) als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
Z1.1 Angebotspreis: 60
Z2.1 Referenzen Schlüsselperson: 10
Z3.1 Plausibilität Personaleinsatzplan gemäss Unternehmer: 10
Z3.2 Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine: 10
Z4.1 Tech. Gespräch: 10


title: Neubau Quartierzentrale Bahnhof West, Brig-Glis

description: Lieferung und Montage der Niederspannungs-Haupt- und Unterverteilungen.

eligibilityCriteria: Gemäss in den Unterlagen genannten Kriterien.

awardCriteriaDetails:
1. Pauschalpreis: Ausführung, Wartung und Optionen: 60
2. Referenzen vergleichbare Projekte: 10
3. Referenzen Fachpersonal - Berufserfahrung, Aus-bildung: 10
4. Qualität des Angebotes, d. h. Auftragsanalyse, Beschreibung der Vorgehensweise, Zusicherung der angegebenen Termine, Projektorganisation, Verfügbarkeit Schlüsselpersonen, Angaben über das projektbezogene Qualitätsmanagement und geplante Dokumentation der Resultate, Vorgehen bezgl Wartungen an den Anlagen: 20


name: HOSTETTLER AG - YAMAHA,Haldenmattstrasse 3, 6210 Sursee, Suisse

description: Polizeimotorräder, 4 Rücknahme

description: Personenwagen-Kombi 4x4, 3 Rücknahme

description: Personenwagen-Kombi 4x4, 6 Rücknahme

title: Véhicules automobiles de Police 2014

description: Achat de 10 voitures et 4 motos avec reprises des anciennes, répartis en 3 lots

eligibilityCriteria: Das Formular entsprechend dem Art. 15 der Verordnung über die öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 muss zwingend der Offerte beigelegt werden.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee

description: Gesamtleitung und Fachplanung (Bau, Elektromechanische Ausrüstung) für eine Anlage zur Aufbereitung und Einspeisung von Klärgas ins Erdgasnetz sowie einer Anlage zur Wärmenutzung aus Abwasser.

title: Projekt zur Realisierung einer Aufbereitungsanlage für Biomethan und einer Anlage zur Wärmeerzeugung aus Abwasser. Submission Gesamtleiter und Fachplaner SIA Teilphasen 32-53

street: Lorzenstraße 3


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description: Fourniture de projecteurs pour la fontaine de la place des Nations.Estimation: CHF 146 305 CHF.

title: Fontaine place des Nations (1772TI) fourniture de projecteurs

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


description: Mit der vorliegenden Ausschreibung will das KSW drei zuverlässige Partner für die Erbringung von Sanitäinstallationen und verwandten Dienstleistungen ermitteln. Mit den Zuschlagemp-fängern wird je ein Rahmenvertrag auf die Dauer von 3 Jahren abgeschlossen. Als Option ist eine zweimalige Verlängerung der Verträge um je ein Jahr vorgesehen.

title: Submission Rahmenverträge Sanitär-Dienstleistungen

Kantonsspital Winterthur

street: Brauerstrasse 15

Alpiq InTec Schweiz AG

street: Weiherallee 11 a


name: Jaquier Pointet SA, à l'attention de M. Guillaume Favre,Rue des Pêcheurs 7 - CP, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, E-mail:

title: Bercher - Chemin de la Condenserie

description: Réfection complète du chemin de la Condenserie et travaux d'adduction d'eau et d'assainissement

eligibilityCriteria: Français


name: S&P Insurance Management AG, Luzern,à l'attention de Herr Michael Unternährer / Herr André Bovo, Ringstrasse 27, 6010 Kriens, Suisse, Téléphone: 041 367 84 12/84 10, E-mail:

description: Ausschreibung UVG, UVGZ und Krankentaggeldversicherung Gemeinde Kriens und Heime Kriens AG (der genaue Leistungsumfang ist in den Ausschreibungsunterlagen definiert)

eligibilityCriteria: - Zulassung zum Betrieb der UVG, UVGZ und Krankentaggeldversicherung - Erfüllung der allgemeinen Bedingungen/zwingenden Anforderungen - Bestätigung des Bewerbers ist einzureichen


name: ATELIER ORA - ORTI RISCASSI ARCHITEKTEN GMBH

description: Teilinstandsetzung, Generalplanungsleistung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung).Das Studentenwohnheim mit Tiefgarage soll für einen neuen Lebenszyklus von 25-30 Jahren teilinstandgesetzt werden. Dabei ist das neue Betriebskonzept der WOKO - Studentische Wohngenossenschaft Zürich und die Auflagen der Ämter zu berücksichtigen. Die Teilinstandsetzung sieht folgende Massnahmen vor:- Grundrissoptimierungen im Eingangs- und Regelgeschoss- Ersatz der gesamten Gebäudetechnik und der WG-Küchen- Oberflächensanierung und Türersatz im Innenbereich- Dämmen des Dachs des Dachaufbaus und der Kellerdecke- Sanierung der TiefgaragendeckeDer Auftrag umfasst auch die Prüfung von Optionen: 1) Fassadendämmung ohne Fensterersatz. 2) Erschliessung der Studentenzimmer mit Zu- und Abluft. 3) PV-Anlage und Sonnenschutzelemente auf der Dachterrasse. 4) Installation von ca. 20 Ladestationen für E-Fahrzeuge in der Tiefgarage

title: BAV 27579, Studentenwohnhaus Tannenrauchstrasse 35, Teilinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

street: Letzigraben 39


name: Dénériaz SA Sion,Route de Riddes101, 1950 Sion, Suisse

name: Swissgrid AG, Strategischer Einkauf, à l'attention de Knut Keiper,Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Suisse, E-mail:

title: Ligne 380/220/132/65 kV Chamoson - Chippis, Travaux de génie-civil, Tronçon 2 (Pylônes 130-140)

description: Le projet prévoit de relier le poste électrique de Chamoson au poste électrique de Chippis, avec une ligne aérienne d’environ 30 km dans le canton du Valais. La ligne, composée de septante pylônes et deux portiques, pour un poids total d’environ 4'500 tonnes, sera équipée de deux ternes 380 kV et d’un terne 220 kV sur l’ensemble du tracé, complété de deux lacets CFF depuis le poste de Chamoson jusqu’au pylône 143 et enfin d’un terne 65 kV toujours depuis le poste de Chamoson, mais jusqu’au pylône n°113. Du côté du projet, le projet a été divisé en 5 Tronçons de construction. Le sujet de ce premier appel d'offres porte sur tronçon 2 avec les fondations du pylônes 130 - 140. Chaque tronçon fait l'objet d'une adjudication.

eligibilityCriteria: Tous les coûts liés à l’établissement de l’offre sont à la charge du soumissionnaire. Il s’agit notamment des frais de visite / de déplacement et de tous les coûts directs ou indirects nécessaires à l’établissement de l’offre. La procédure de soumission des offres pourra être interrompue, sans donner lieu à un dédommagement, pour des motifs juridiques, par exemple en cas d’absence de concurrence. En outre, l’adjudicateur se réserve le droit d’interrompre sans dédommagement la procédure de soumission des offres si les autorisations administratives nécessaires, par exemple un permis de construire, font défaut ou si ses organes internes n’accordent pas le financement ou refusent une autorisation. L’offre et tous ses documents doivent être établis conformément à toutes les dispositions et normes ou directives techniques (CEI, SIA, SNV, etc.) en vigueur en Suisse au moment de la soumission. Toute personne ayant reçu des documents d’appel d’offres est tenue de les traiter en toute confidentialité. Tous les documents de projet mis à disposition par l’adjudicateur sont sa propriété intellectuelle. Le droit d’auteur est acquis au soumissionnaire sur son offre. Le droit du donneur d’ordre se limite à l’utilisation des informations qu’elle contient dans le cadre de la présente procédure d’adjudication. Toute publication ou autre forme de communication aux tiers de ces informations sont soumises au consentement écrit du soumissionnaire au préalable. Les informations du soumissionnaire doivent être indiquées dans les tableaux, champs de texte ou sections prévus à cet effet. Les renvois à des annexes, autres sections dans les documents ou documents supplémentaires du soumissionnaire ne sont pas autorisés à moins que l’adjudicateur l’exige explicitement (p. ex. planification du projet en tant qu’annexe A3). Les contenus qui n’ont pas été explicitement fournis aux emplacements/sections exigés ni remis sous la forme exigée sont considérés comme «non évaluables» avec 0 point.


name: Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (Stiftung PWG),à l'attention de Alexandra Banz, Werdstrasse 36, 8026 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 322 14 14, Fax: 043 322 14 15, E-mail:

title: BKP 222/224 Spengler-, Flachdacharbeiten

description: Objektbezeichnung: Neubau Witikonerstrasse 517, 519, 521, Zürich Bauwerksart: Mehrfamilienhaus Projektart: Neubau Raumprogramm: 2 Mehrfamilienhäuser mit 38 Wohnungen, 3 Wasch- und 4 Trockenräume, 2 Fahrradräume, 3 Schutzräume und 2 gemeinsame Tiefgaragengeschosse Raumklima: Raumtemperatur der beheizten Räume ca. 21°C Konstruktion: Tragkonstruktion in Massivbauweise in Mauerwerk und Beton. Fassade aus gedämmten Holzelementen. Flachdach mit Dachterrasse und extensiver Begrünung. Spezielles: Es wird nach Minergie-ECO gebaut. Sämtliche Nachweise sind vor dem Einbau der Bauleitung abzugeben Begehung: individuell möglich (das Betreten des Grundstücks ist nicht gestattet)

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Stiftung Interkantonale Försterschule Maienfeld

title: Gesamtsanierung BZWM Maienfeld BKP 221.1 - 283.4

description: Interkantonale Försterschule Maienfeld Gesamtsanierung Bildungszentrum Wald Maienfeld

eligibilityCriteria: Siehe Offertunterlagen


description: Ersatzneubau- BKP 237 Gebäudeautomation- BKP 240 Anergienetz

description: BAV 80673 Schulanlage Borrweg

title: BAV 80673 Schulanlage Borrweg

description: BAV 80673 Schulanlage Borrweg

Hiltag AG

street: Adetswilerstrasse 6 a


title: Das Alters- und Pflegeheim Nussbaumallee Muri-Gümligen beabsichtigt die sanfte Sanierung des Westteils sowie den Abbruch und Neubau des Alters- und Pflegeheims an der Nussbaumallee. Der Umfang des Auftrages besteht aus den HLKKS -Ingenieurleistungen für Vor- und Bauprojekt (Phase 1), Ausschreibung (Phase 2) und Realisierung, inkl. Baukontrolle (Phase 3). Die zu offerierenden HLKS -Ingenieurleistungen umfassen 100% TL nach SIA 108 / 2003 (SN 508 108).

eligibilityCriteria: Gemäss Honorarausschreibung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preis: 60
ZK 2: 2 analoge Referenzen des Anbieters: 20
ZK 3: Referenz Schlüsselperson als PL in den letzten 10 Jahren: 20
ZK 1: Preis: 60
ZK 2: 2 analoge Referenzen des Anbieters: 20
ZK 3: Referenz Schlüsselperson als PL in den letzten 10 Jahren: 20


name: Etat de Vaud Direction générale du numérique et des systèmes d'information

description: Acquisition d'un CRM pour le centre d'appel de l'administration fiscale vaudoise.Le périmètre de cet appel d’offres est : 1.Acquisition de licences (pas d’abonnement) d’un progiciel du marché (pas de développement sur mesure / spécifique) ;2.Installation et configuration du progiciel au sein de l’infrastructure de l’Etat de Vaud (pas de Cloud) ;3.Développement et installation des interfaces avec d'autres progiciels du marché et des applications internes5.Reprise et migration des données ;6.Formation des futurs formateurs au sein de l’Etat de Vaud en charge de former les futurs utilisateurs finaux ; 7.Dès la phase opérationnelle, passage sous une forme de TMA (Tiers Maintenance Applicative). Le fournisseur aura la responsabilité de gérer l’ensemble du dispositif (progiciel en connexion avec l’Editeur pour la maintenance et ses évolutions ainsi que les interfaces).

title: CRM (progiciel) avec une TMA pour le centre d'appel de l'Administration fiscale du Canton de Vaud

street: Av. de Longemalle 1


Atelier d'architectes O.Charriere SA

street: rue de Vevey 178


name: Kanton Aargau Departement Finanzen und Ressourcen Immobilien Aargau, Tellistrasse 67, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835 35 00, Fax: 062 835 35 09, E-mail:

title: BZZ Zofingen, Erweiterte Instandsetzung

description: Das Bildungszentrum Zofingen (BZZ) soll für eine weitere Nutzung von 25 Jahren in Stand gesetzt werden.

eligibilityCriteria: Für dieses Verfahren ist das kantonale Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996, Stand 1. Januar 2011 verbindlich.


title: Flachdachsanierung

description: Die in den Jahren 1985 (Betriebsgebäude 1), 1977 (Betriebsgebäude 2) und 1981 (Betriebsgebäude 4) erstellten Flachdächer auf der ARA Jungholz - Uster weisen diverse Schadensbilder auf. Aufgrund des Alters (28 bis 36 Jahre) und der starken Vermoosung sind zukünftige Undichtigkeiten absehbar. Es ist vorgesehen im Rahmen der Werterhaltungsmassnahmen, diese drei Dächer in den nächsten Jahren zu sanieren. Die Instandsetzung soll in drei Etappen ausgeführt werden. Das Dach des Betriebsgebäudes Filtration (BG 4) soll im Juni 2014, das Dach vom BG 1 im Juni 2015 und das dritte Dach vom BG 2 im Juni 2016 saniert werden.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Tram 3 Basel - Bahnhof Saint Louis / MP 526; BKP 411 Erdbau-/Tiefbauarbeiten

description: Aufgrund der Verlängerung von der Tramlinie 3 nach St. Louis wird ein Teil der Sportanlage Pfaffenholz tangiert. Die Sportanlage muss auf der nordöstlichen Seite neu organisiert werden. Die bestehende 400m-Rundbahn wird abgebrochen. Dafür entsteht ein Kombiplatz (44x28.5m) und eine 100m-Laufbahn. Weitere Anlageteile wie Weitsprunggrube und Kugelstossanlage müssen ebenfalls an einem anderen Standort neu erstellt werden. Durch die neue Organisation der Sportfelder entstehen neue Verbindungswege und Anschlussflächen. Da der bestehende Parkplatz auch tangiert wird, muss dieser auf der südwestlichen Seite des Areals neu gebaut werden (4‘000m2) inkl. Versickerungsanlage und neuer Beleuchtung. Der Perimeter ist klein, das Sportzentrum bleibt während des Umbaus in Betrieb. Die Bauzeit beträgt lediglich 6 Monate. Es sind während dieser Zeit verschiedene Unternehmungen parallel am Arbeiten und die Umschlag-/und Deponiefläche steht nur in begrenzter Fläche zur Verfügung. Hauptmengen: Belagsaufbruch (m2): 2‘100 Belagsaufbruch Kunststoff (m2): 2‘600 Aushub, Abfuhr, Deponie (m3): 5‘000 Liefern, Einbringen Fundationsschicht (m3): 3‘900 Liefern, Einbringen Heissmischbeläge (to): 1‘200 Liefern, Einbringen offenporige Beläge (to): 430

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Instandsetzung Schloss Laufen Tunnel

description: La remise en état doit permettre la réalisation des objectifs prioritaires suivants: Tunnel Schloss Laufen - remise en état du tunnel - ajustement du profil d’espace libre - renouvellement de la suspension de la caténaire - ajustement du dévers de sorte que Vr = 80 km/h - relèvement de l’épaisseur de ballast Mur de soutènement Lauferfeld I - assainissement de la construction en maçonnerie - remise en état du système de drainage Tunnel de Röti: - remise en état du système de drainage Sillon extérieur - mesures de sécurité au niveau des talus Quantités principales Tunnel du château de Laufen: - volume de roche excavé: env. 1350 m3 (tassé) - démolition de la construction en maçonnerie: env. 200 m3 - volume de terrain meuble excavé: env. 300 m3 (tassé) - béton projeté: env. 520 m3 - béton coulé en place: env. 200 m3 - étanchéité: env. 200 m2 - assainissement de la construction en maçonnerie: env. 50 m2 - préballastage: env. 300 m3 Mur de soutènement Lauferfeld I - assainissement de la construction en maçonnerie: env. 200 m2 - drainage: env. 100 m Tunnel de Röti - remplacement du système de drainage du radier: env. 300 m Sillon extérieur - consolidation des talus: env. 200 m

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Aufstellung beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Bauablauf und Einhaltung Termine (Mindestwert 3.0; Gewicht 40%):
Nachweis::
Dokumentation von Bauablauf und Einhaltung Termine::
1.1 Auftragsanalyse (Auftragsverständnis):
1.2 Gefahren / Risiken:
1.3 Bauablauf (gewählte Bauvorgänge für vorgezogene Arbeiten und Hauptarbeiten mit kurzer Begründung inkl. vorgesehener Etappierung, Beschrieb von Abhängigkeiten und Schnittstellen):
1.4 Konzept Tunnelaufweitung Schloss Laufen Tunnel (Felsabbau unter Berücksichtigung Minimierung der Erschütterungen):
1.5 Konzept Einbau Sohlenentwässerung Rötitunnel (Arbeitsablauf und Schotterspriessung):
1.6 Bauprogramm (detailliertes W/Z-Bauprogramm mit Berücksichtigung der Terminvorgaben und den vorhandenen Randbedingungen, Aufzeigen von allfälligen Konflikten und Schnittstellen):
1.7 Arbeitszeiten, Leistungen (Angaben der vorgesehenen Arbeitszeiten(Werktage, Nachtarbeit, etc.) und der wichtigsten Leistungsannahmen, Massnahmen zur Leistungssteigerung):
1.8 Sprengschema (Entwurf Sprengschema mit Bohrlochanordnung, Lademengen, Zündstufen etc. für Gewölbe und Sohle):
1.9 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
2. Baulogistik (Gewicht 30%):
Nachweis::
Dokumentation der Baulogistik::
2.1 Installationsflächen (Platzbedarf, Anordnung der allgemeinen Installationen je Bauphase):
2.2 Sicherheitskonzept (Konzept Arbeitssicherheit, Rettungskonzept, Skizzen und Beschrieb zu Schutzgerüsten, Absturzsicherungen, Hilfsbrücke beim Portal West, Sicherungsmassnahmen zum Rheinufer beim Portal:
Ost, Schutz von Wanderwegen):
2.3 Baustellenerschliessung (Transportwege und –konzepte je Bauphase, Berücksichtigung Arbeiten entlang Zufahrten zu Tunnel):
2.4 Einsatz von Bauzügen (Leistungen Unternehmer, Bedarf an Leistungen von SBB):
2.5 Wasser- und Stromversorgung (inkl. Erdungskonzept):
2.6 Baulüftung, Entstaubung:
2.7 Geräte (Liste der wichtigsten Betriebsmittel mit Leistungsangaben und vorgesehener Vorhaltezeiten und –perioden):
2.8 Betonqualität (falls vorliegend: Nachweis gem. Vorgaben und allgemeinen Qualitätsvorschriften der SBB(Erst- und Eignungsprüfungen) der geforderten Betonqualität für Ort- und Spritzbeton, Zertifizierungsnachweis des Betonwerks gemäss SN EN 206-1:2000, sonst Angaben zum Konzept inkl. Zeitrahmen der Erst- und Eignungsprüfungen):
2.9 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
3. Organisation (Mindestwert 3.0; Gewicht 20%):
Nachweis::
Technischer Bericht mit objektspezifischen, begründeteten, nachweisbaren und nachvollziehbaren Angaben::
3.1 Allgemeine Angaben zur Unternehmung/ARGE (Adressen, Ansprechpartner für Offerte, Organisation der Unternehmung/ARGE):
3.2 Baustellenorganisation:
3.3 Schlüsselpersonal (projektbezogene, persönliche Referenzen, verfügbare Kapazität, berufliche Tätigkeiten, Ausbildung. etc.):
3.4 Personaleinsatz (vorgesehener Personaleinsatz für Baustelle, Verantwortliche für die Sicherheit und Qualität):
3.5 Kapazitätsnachweis (Ressourcen für Baustelle).:
Der Bauherr verlangt, dass der Unternehmer mindestens die folgenden Kaderleute aktiv und präsent zur Baustellenbetreuung im Einsatz haben muss::
Bauführer: 1+1 Stv:
Baustellenchef: 1+1 Stv.:
Poliere: 1 Polier pro Arbeitsgruppe:
Die Schlüsselpersonen sind durch den Unternehmer klar und verbindlich anzugeben. Ein gleichwertiger Ersatz von Schlüsselperson ist nur nach Genehmigung der Bauherrschaft gestattet.:
3.6 Projektbezogenes Qualitätsmanagement (Zertifizierungsnachweis nach ISO-Normen falls vorhanden, ansonsten sind Aussagen über die firmenbezogene Q-Sicherung im Projekt zu machen):
3.7 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
4. Umwelt (Gewicht 10%):
Nachweis::
Dokumentation der Umweltmassnahmen::
4.1 Immissionsschutz (Massnahmen zur Einschränkung von Staubentwicklung, Schadstoff- und Lärmemissionen, Gewässerverschmutzung, etc.):
4.2 Konzept Baustellenentwässerung (gem. SIA 431):
4.3 Konzept Entsorgung (Massnahmen zur Gewährleistung der Baustellenentsorgung, Angaben zur Deponie von Aus- und Abbruchmaterial):
4.4 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Prüfung der Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit vor Qualität):
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Aufstellung beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Bauablauf und Einhaltung Termine (Mindestwert 3.0; Gewicht 40%):
Nachweis::
Dokumentation von Bauablauf und Einhaltung Termine::
1.1 Auftragsanalyse (Auftragsverständnis):
1.2 Gefahren / Risiken:
1.3 Bauablauf (gewählte Bauvorgänge für vorgezogene Arbeiten und Hauptarbeiten mit kurzer Begründung inkl. vorgesehener Etappierung, Beschrieb von Abhängigkeiten und Schnittstellen):
1.4 Konzept Tunnelaufweitung Schloss Laufen Tunnel (Felsabbau unter Berücksichtigung Minimierung der Erschütterungen):
1.5 Konzept Einbau Sohlenentwässerung Rötitunnel (Arbeitsablauf und Schotterspriessung):
1.6 Bauprogramm (detailliertes W/Z-Bauprogramm mit Berücksichtigung der Terminvorgaben und den vorhandenen Randbedingungen, Aufzeigen von allfälligen Konflikten und Schnittstellen):
1.7 Arbeitszeiten, Leistungen (Angaben der vorgesehenen Arbeitszeiten(Werktage, Nachtarbeit, etc.) und der wichtigsten Leistungsannahmen, Massnahmen zur Leistungssteigerung):
1.8 Sprengschema (Entwurf Sprengschema mit Bohrlochanordnung, Lademengen, Zündstufen etc. für Gewölbe und Sohle):
1.9 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
2. Baulogistik (Gewicht 30%):
Nachweis::
Dokumentation der Baulogistik::
2.1 Installationsflächen (Platzbedarf, Anordnung der allgemeinen Installationen je Bauphase):
2.2 Sicherheitskonzept (Konzept Arbeitssicherheit, Rettungskonzept, Skizzen und Beschrieb zu Schutzgerüsten, Absturzsicherungen, Hilfsbrücke beim Portal West, Sicherungsmassnahmen zum Rheinufer beim Portal:
Ost, Schutz von Wanderwegen):
2.3 Baustellenerschliessung (Transportwege und –konzepte je Bauphase, Berücksichtigung Arbeiten entlang Zufahrten zu Tunnel):
2.4 Einsatz von Bauzügen (Leistungen Unternehmer, Bedarf an Leistungen von SBB):
2.5 Wasser- und Stromversorgung (inkl. Erdungskonzept):
2.6 Baulüftung, Entstaubung:
2.7 Geräte (Liste der wichtigsten Betriebsmittel mit Leistungsangaben und vorgesehener Vorhaltezeiten und –perioden):
2.8 Betonqualität (falls vorliegend: Nachweis gem. Vorgaben und allgemeinen Qualitätsvorschriften der SBB(Erst- und Eignungsprüfungen) der geforderten Betonqualität für Ort- und Spritzbeton, Zertifizierungsnachweis des Betonwerks gemäss SN EN 206-1:2000, sonst Angaben zum Konzept inkl. Zeitrahmen der Erst- und Eignungsprüfungen):
2.9 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
3. Organisation (Mindestwert 3.0; Gewicht 20%):
Nachweis::
Technischer Bericht mit objektspezifischen, begründeteten, nachweisbaren und nachvollziehbaren Angaben::
3.1 Allgemeine Angaben zur Unternehmung/ARGE (Adressen, Ansprechpartner für Offerte, Organisation der Unternehmung/ARGE):
3.2 Baustellenorganisation:
3.3 Schlüsselpersonal (projektbezogene, persönliche Referenzen, verfügbare Kapazität, berufliche Tätigkeiten, Ausbildung. etc.):
3.4 Personaleinsatz (vorgesehener Personaleinsatz für Baustelle, Verantwortliche für die Sicherheit und Qualität):
3.5 Kapazitätsnachweis (Ressourcen für Baustelle).:
Der Bauherr verlangt, dass der Unternehmer mindestens die folgenden Kaderleute aktiv und präsent zur Baustellenbetreuung im Einsatz haben muss::
Bauführer: 1+1 Stv:
Baustellenchef: 1+1 Stv.:
Poliere: 1 Polier pro Arbeitsgruppe:
Die Schlüsselpersonen sind durch den Unternehmer klar und verbindlich anzugeben. Ein gleichwertiger Ersatz von Schlüsselperson ist nur nach Genehmigung der Bauherrschaft gestattet.:
3.6 Projektbezogenes Qualitätsmanagement (Zertifizierungsnachweis nach ISO-Normen falls vorhanden, ansonsten sind Aussagen über die firmenbezogene Q-Sicherung im Projekt zu machen):
3.7 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
4. Umwelt (Gewicht 10%):
Nachweis::
Dokumentation der Umweltmassnahmen::
4.1 Immissionsschutz (Massnahmen zur Einschränkung von Staubentwicklung, Schadstoff- und Lärmemissionen, Gewässerverschmutzung, etc.):
4.2 Konzept Baustellenentwässerung (gem. SIA 431):
4.3 Konzept Entsorgung (Massnahmen zur Gewährleistung der Baustellenentsorgung, Angaben zur Deponie von Aus- und Abbruchmaterial):
4.4 Weitere Aspekte gemäss Unternehmer, welche in der obigen Aufzählung nicht enthalten sind:
Der zu erreichende Zielwert (Summe der Nutzwertpunkte: Gewicht X Bewertung) beträgt 300 Punkte.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung).:
Von den Angeboten, welche die erforderlichen Mindestwerte und den qualitativen Zielwert von 300 Punkten erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


title: Génie-Civil Commune de Vouvry Réaménagement de la rue du Bourg-Dernier

description: Réaménagement de la rue du Bourg-Dernier L=~250m Collecte des eaux usées et des eaux pluviales Conduite d'eau potable Conduites industrielles

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Groupement Affluent, à l'attention de François Fortuna,Chemin du Bois-des-Arts 58 CP64, 1226 Thônex, Suisse, Téléphone: 022 869 39 00, E-mail:

title: BELLE TERRE - LES COMMUNAUX D'AMBILLY : Aménagement des Espaces Publics et infrastructures

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Chamblon (VD) Place d’Armes Assainissement chaufferie, transformations énergétiques

description: La caserne de Chamblon est composée de plusieurs bâtiments construits en 1979 sur la colline du Mont-de-Chamblon. Elle se situe sur un site naturel protégé avec une certification nature et économie (parc naturel) ainsi que sur une zone de captage des eaux type S3. Prestations à fournir par le groupement de mandataires selon : -SIA 112 (2014) phases 31 à 53 sans 332.2 et 512.4 pour le pilote planificateur général -SIA 108 (2020) phases 31 à 53 pour les ingénieurs CVSEA y compris coordination interdisciplinaire selon article 8.3 et optimalisation énergétique sur 2 ans (phase 61 partielle) pour l’ingénieur CV -SIA 103 (2020) phases 31 à 53 pour l’ingénieur civil Seules les prestations des phases 31, 32 et 33 sont libérées à la signature du contrat. Les phases 41, 51, 52, 53 et 61 seront libérées par la suite Hypothèse de dimensionnement: consommation énergétique : 4’300MWh/an et puissance : 1'300 kW, voir cahier des charges

eligibilityCriteria: Oui, se référer aux documents d'appel d'offres


name: Commune de Collombey-Muraz,Rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey, Suisse, Téléphone: 024 473 61 74, E-mail:

title: Rue Pré Court Collecteur EU et EC

description: Remplacement des collecteurs d'eaux usées et d'eau potable. Mise en place d'un collecteur d'eaux claires et renforcement du réseau électrique.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur Einkauf Oberbau, Fahrweg und Baudienstleistungen

description: Pour entretenir son réseau, CFF Infrastructure fait appel à du personnel externe, appelé « renfort d’équipe » (Voie ferrée, Ligne de contact, câbles, S+E, SAA, SAI, Telecom, Telecom dans les tunnels GBT/CBT) location de services. L’appel d’offres est divisé en plusieurs lots régionaux. Chaque lot est valable pour toutes les filiales de l'infrastructure CFF de la région concernée. Les CFF sollicitent sur appel les prestations au moyen de commandes au cas par cas.Tout d’abord, leur demande est adressée à l’entreprise de premier rang pour le lot concerné. Si l’entreprise ne peut pas fournir le personnel requis, les entreprises suivantes seront sollicitées en fonction de leur classement dans le cadre de l’adjudication jusqu’à ce que les besoins soient couverts.

title: Rottenverstärkung - personnel de renfort

street: Hilfikerstrasse 3


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: MeteoSvizzera Locarno Monti – Risanamento generale

description: L’observatoir de Locarno Monti est le siège régional de MeteoSvizzera (Office fédéral de météorologie et climatologie). Meteo Locarno-Monti est le centre des prévisions de MeteoSvizzera sur le côté sud des Alpes, région marquée par des conditions météorologiques très particulières. Locarno Monti est aussi le centre suisse de compétence pour la météorologie satellitaire et la météorologie radar. Depuis 1881 il s’occupe de l’observation du temps et en formule ses prévisions. Les autres tâches accomplies sont l’annonce aux autorités de phénomènes d’intempéries qui s’approchent et celle de documenter le climat dans l’optique de l’étude des changements climatiques. Le bâtiment a été réalisé en 1957 et agrandi en 1972 par l’architecte Gustavo Simmler. Dans le passé il a été l’objet de quelques interventions d’entretien dont la réfection de la toiture en 2005. Pour que ce bâtiment puisse continuer à satisfaire les exigences selon des critères économiques et de fonctionnalité conformément aux prescriptions, il est nécessaire de mettre en œuvre des interventions d’ adaptation. Les interventions prévues consistent à l'assainissement général des espaces (avec substitution de sols, faux plafonds, illumination, nouvelle signalisation etc.) avec une attention particulière au concept d’accueil des espaces utilisés pour les groupes guidés de visiteurs (hall d’entrée, guichets, cage d’escalier, corridors). L'assainissement général comprend entre autre: - Le renouvellement des installations sanitaires - Des adaptations aux normes anti-incendie - La sécurité contre les accidents et anti-intrusion - L’adaptation de l’ascenseur aux normes pour handicapés L’état général des façades demande un assainissement de l’enveloppe avec isolation thermique et pour la certification Minergie un examen des installation de chauffage et de ventilation est impératif. Le présent appel d'offres porte sur les prestations d'études générales suivantes (modules) selon le réglement SIA 112 modèle de prestations (édition 2002/5, 1e édition) pour les modules suivants : - Phase 31 avant-projet - Phase 32 projet de l’ouvrage - Phase 33 procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête - Phase 41 appel d’offres, comparaisons des offres, proposition d’adjudication - Phase 51 projet d’exécution - Phase 52 exécution de l’ouvrage - Phase 53 mise en service, achèvement Le mandat de projet, d’adjudication et de réalisation des travaux est adressé à un bureau d'études générales dans le cadre des disciplines suivantes : - CFC 291 architecte (chef de file avec fonction d'études générales) - CFC 292 ingénieur civil - CFC 293 ingénieur électricien - CFC 294/295 ingénieur CVCS Les spécialistes suivants ne sont à considérer dans l’offre, il seront désignés après l’adjudication et seront coordonnés par le bureau d'études générales. - CFC 296 ingénieur en physique du bâtiment - CFC 296.9 ingénieur pour la sécurité/sûreté (Safety + Security)

eligibilityCriteria: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: The Boston Consulting Group AG (Switzerland)

name: Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication OFIT

title: Réorientation organisationnelle de Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (Ofit).

description: L’OFIT exerce ses activités dans les quatre champs stratégiques IT-consulting, IT-solutions, IT-infrastructure et IT-education et fournit des prestations de services complètes dans les domaines informatique, Internet, SAP, sécurité opérationnelle, télécommunication, etc. pour toute l’administration fédérale.Pour améliorer encore davantage la performance et assurer le maintien d’un excellent niveau aussi à l’avenir, la structure organisationnelle de l’OFIT doit faire l’objet d’une évaluation complète et d’une réorientation.Les critères correspondants sont l’orientation vers le client, l’optimisation des coûts, la qualité marchande, la pérennité de la technologie ainsi que la fiabilité du contenu et de la forme de la fourniture des prestations. Dans le cadre de cet appel d’offres, un mandat de conseil sera attribué à une entreprise expérimentée.De plus amples détails sur la situation de départ et sur les conditions du mandat et la procédure figurent dans le dossier d’appel d‘offres.

street: Monbijoustrasse 74

name: projet (0112) Organisatorische Neuausrichtung BIT

street: Münstergasse 2


description: Détermination de l'état par drone 2023

description: Détermination de l'état par drone 2023

description: Détermination de l'état par drone 2023

title: Détermination de l'état par drone 2023

description: voir dossier d'appel d'offres.Swissgrid est le propriétaire et l'exploitant du réseau de transport suisse. L'évaluation de photos prises par des drones s'est révélée être un bon moyen de déterminer l'état des composants des lignes aériennes, car elle ne nécessite pas de mise hors service des lignes. En conséquence, Swissgrid veut relever et évaluer l'ensemble de son réseau, soit environ 3800 km de tracés et 12 000 pylônes. L'objectif de cet appel d'offres est de prendre des photos de haute résolution des lignes aériennes de Swissgrid et de les évaluer selon un catalogue de défaut prédéfini. Les résultats permettront ensuite à Swissgrid d'évaluer l'état des lignes en interne et d'en déduire les mesures nécessaires. En 2023, environ un tiers du réseau de Swissgrid doit être enregistré et évalué. Les années 2024 et 2025 sont optionnelles.L'appel d'offres est divisé en 3 lots régionaux. Un soumissionnaire peut attribuer au maximum 2 lots.

Swissgrid AG

street: Bleichemattstrasse 31

BLADESCAPE Airborne Services GmbH

street: Concorde Business Park B5

countryName: AT

Axpo Power AG

street: Parkstrasse 23


name: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune, à l'attention de «Nicht öffnen - Offertunterlagen N06.28 NEB EM Lyss Süd - Schönbühl - Beschaffung BHU/OBL (ID9010)»,Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 58 468 24 00, E-mail:

title: N06.28 MP-190011 - NEB EM Lyss Süd - Schönbühl - Beschaffung BHU / OBL (ID 9010)

description: Afin d’appliquer la stratégie de conservation de l’OFROU, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures individuelles N06.28 NAR Lyss Sud – Schönbühl et une mesure individuelle sur le tronçon N06.24 NAR Brüggmoss – Lyss Sud. T/U: D’après l’état des lieux effectué, les travaux nécessaires englobent le remplacement de la couche de roulement par un revêtement silencieux. Il est également prévu d’optimiser le système d’évacuation des eaux en convertissant les séparateurs d’huile en un mini-SETEC. L’EES a impérativement besoin d’une batterie de tubes continue. Les parois antibruit sont généralement en bon état, mais il faut s’attendre à devoir remplacer certains éléments phonoabsorbants. Il est renoncé au renouvellement anticipé des dispositifs de retenue de véhicules situés sur le terre-plein central et la bande d’arrêt d’urgence.

eligibilityCriteria: Conformes aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 «Sonstige Angaben» der SIMAP-Publikation:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Universität Basel, Kälteverbund Petersplatz, BKP 641 Rohrbauarbeiten Kältenetz Hauptverteilung und Hausanschlüsse

description: - ca. 650 Trassenmeter erdverlegte, vorisolierte PE-SDR 11 Fernkälterohre - ca. 40 Trassenmeter PE-SDR 11 Fernkälterohre als Freileitung - ca. 100 Trassenmeter V2A Edelstahlrohre in Untergeschossen - Rohrbauarbeiten in 1 begehbaren Armaturenschacht - 4 erdverlegte Sektionierungs- und Entlüftungsarmaturen mit Schieberkappen - 2 Entlüftungsarmaturen mit Schieberkappen

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung. c. Sicherheit bei Tiefbauarbeiten im Bereich von IWB Werkleitungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Referenzauftrag Anbieter: 30
Referenzauftrag Schlüsselperson: 20


name: ProRheno AG, Grenzstrasse 15, CH-4019 Basel

title: ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA), M-06 Sandfangausrüstung

description: Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Sandfangausrüstung inkl. Sandwaschanlage.

eligibilityCriteria: a. Qualitätsmanagement b. Bonitätserklärung c. Versicherung d. Selbstdeklaration und verlangte Nachweise e. Einhaltung vertragliche Bedingungen gemäss Entwurf Werkvertrag f. Einhaltung Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Kosten: 40
Funktionelle und technische Spezifikationen: 30
Referenzaufträge Anbieter: 20
Service- und Unterhaltsorganisation: 10


name: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,Service des bâtiments, à l'attention de M. Pierre Vesin,Grand-Rue 32, 1700 Fribourg, Suisse, Fax: +41 26 305 38 03, E-mail:

title: Innere und Äussere Umbau, Rte des Daillettes 6 & 6A in 1700 Freiburg

description: Les installations de production de chaleur sont maintenues en l'état, par contre les installations de distribution et de diffusion de chaleur sont soit remplacées soit assainies. Les locaux dont l'affectation le nécessite sont ventilés et le sous-sol (dépôts du musée) est entièrement climatisé

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Sironi SA Architectes SIA, à l'attention de Yann Ballesteros,Auguste Cuenin 8, 2900 Porrentruy, Suisse, Téléphone: 0324651190, E-mail:

title: 10_Gros Œuvre / Maçonnerie / Canalisations

description: Construction d'une usine, canalisations sous le bâtiment, structure béton armé y compris fondations et parois maçonnées

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Carolina OBERLI,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, E-mail:

title: Terrasse Publique_Construction métallique

description: Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne les travaux de construction métallique pour l’aménagement d’une terrasse publique sur le toit du restaurant «Le Chef» au sein de l’Aéroport International de Genève. Le but de cette plateforme est d’offrir au public la possibilité d’apprécier le trafic aérien, d’avoir un point de vue privilégié ouvert 24h/7j. La construction de la terrasse publique est divisée en plusieurs marchés. Le présent marché concerne la Construction métallique.


title: Haspelsteg

description: Baumeisterarbeiten für 3 Treppenanlagen mit Liftschächten, welche auf Mikropfählen fundiert sind. Tiefbauarbeiten mit Anpassungen an der bestehenden Umgebung. Bausumme: 1,4 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen mit der Realisierung von Objekten in vergleichbarem Umfang und Umfeld


title: Kreativleistungen Fahrgastkommunikation

description: Die ausgeschriebene Grundleistung umfasst einerseits alle Massnahmen der BVB-Fahrgastkommunikation (z. B. Erstellung von Informationsbroschüren zu den Fahrplanänderungen, von Informationsflyern und Sonderfahrplänen. Andererseits umfasst der Auftrag die Kreativarbeiten für die BVB- Marketingkommunikation die fallweise anfallen (z. B. Kommunikations- und Werbekampagnen, Gestaltung von Grusskarten, Inseraten, Prospekten und ähnlichem sowie Werbeartikeln, Unterstützung bei Events und Aussenauftritten der BVB).

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern c. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualität / Qualifikation: 20
Bieterpräsentation: 20
Reaktionszeiten: 10


name: API SA,Rue du Pré-de-la-Fontaine 19, 1217 Meyrin, Suisse

name: MMDConsulting, à l'attention de Myriam Matthey-Doret,Av. Vibert 27, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 0041 22 342 00 50, Fax: 0041 22 342 00 22, E-mail:

title: Marché de service

description: Mise en place d'une équipe d'assistance informatique externalisée pour réceptionner les appels des utilisateurs confrontés à un incident ou une demande informatique et apporter une solution de niveau 1 selon cahier des charges technique et fonctionnel (CCTF) point 4.1


title: Totalunternehmer- und Investorenevaluation – Neubau Gemeindehaus gemäß Vorgaben.

awardCriteriaDetails:
Bedarfsabdeckung Gemeinde:
Finanzielle Belastung Gemeinde:
Politische Tragbarkeit:
Abdeckung Vorgaben GVB:
Architektonische Qualität des Projekts:
Wirtschaftlichkeit:
Terminprogramm:
Ökologie:

Einwohnergemeinde Trubschachen

street: Dorfstrasse 7

Thuner Bau AG Trubschachen

street: Wegstoecklistrasse 11


name: Ferrovie Federali Svizzere FFS, Immobilien Development, à l'attention de Massimiliano Sapio,Hohlstrasse 532, 8021 Zürich, Suisse, Téléphone: 078 600 67 93, E-mail:

title: Bellinzona, Impianto di servizio , ampliamento e risanamento dei fabbricati; Protezioni solari

description: Simap 12.05.2016

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto.


name: Arge Spiwa Baumann Electro AG / EW Elektro Widmer AG

name: Kanton St. Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste

description: Für Neubau und Umbau: Unterverteilungen, Notlichtanlage, Starkstrominstallationen, Energieverbraucher, Schwachstrominstallationen, Kommunikationssysteme EDV- Schränke, Radio/TV, Raumautomation KNX und Vorbereitungsarbeiten für die Etappierungen.

description: Hauptverteilungen, Niederspannungsverteilungen, Trafos, Notstromgenerator, USV.

title: Das best. GA-System wird koordiniert rückgebaut und das neue entsprechend der Etappierung aufgebaut. Für das gesamte Objekt wird eine übergeordnete Leitebene sowie neue SGK mit Automationsstationen auf Basis des BACnet-Protokolls ausgeführt.

title: Die Wärme- und Kälteerzeugung sowie die Wärme-/Kälteverteilung von Neu- und Umbau sind Bestandteil dieses Auftrages.

description: Die Lüftungs- und Wärmerückgewinnungsanlagen von Neu- und Umbau sind Bestandteil dieses Auftrages.

title: Erneuerung und Erweiterung Spital Wattwil.

description: Nach Vorarbeiten wird ein Gebäudetrakt des bestehenden Spitals abgebrochen und ein Neubau erstellt. Anschließend wird der verbleibende Bestand in mehreren Etappen grundlegend saniert. Parallel werden die Aussenanlagen etappiert erneuert. Das Spital bleibt während den gesamten Bauarbeiten in Betrieb.

awardCriteriaDetails:
Referenzen:
Preis:

street: Lämmlisbrunnenstrasse 54

street: Breitfeldstraße 10

Jaisli-Xamax AG

street: Limmatfeld-Straße 20

Siemens Schweiz AG

street: Industriestraße 149

Mauron Gebäudetechnik GmbH

street: Industriestraße 13/15

ID Lufttechnik + Anlagenbau AG

street: Untere Bahnhofstrasse 25A


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Centre artisanal jonction (1009TI) chauffage.

description: Installation de chauffage CAJ, estimation CHF 535 000.- installation de chauffage AFV, estimation CHF 38 000.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Tiefbauarbeiten Bahnhofstrasse Heimberg

description: Erneuerung Wasserleitung L = ca. 70m Neubau Entwässerungsleitung L = ca. 280m Erneuerung Deckbelag F = ca. 2'500m2

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Die Unternehmungen sind jedoch verpflichtet, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen (inkl. Dokumentation). Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität und Vollständigkeit der Offerte: 30
Preis: 70
Qualität und Vollständigkeit der Offerte: 30


name: REGTEC SA, à l'attention de Philippe Munari,Rte de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 651 01 20, Fax: 021 651 01 29, E-mail:

title: CFC 273 Portes intérieures en bois et cloisons mixtes bois et verre

description: Transformation du hall, niveau 03 de la maternité du CHUV

eligibilityCriteria: Voir conditions générales annexées du CIT-S CHUV


description: Die Kraftwerksanlage Tannuwald im Wallis ist im Besitz der Energie Electrique du Simplon SA (EES). Die Maschinengruppen in der Anlage turbinieren das Wasser aus dem Speicherbecken Fäh. Die bestehenden 7 Maschinengruppen sind mit horizontalachsigen Pumpen ausgerüstet. Das Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 5194 kW ist im Jahre 1981 in Betrieb genommen worden.Im bestehenden Kraftwerk werden die Pumpen als Turbinen betrieben. Dadurch kann die anfallende Wassermenge nicht optimal verarbeitet werden. Im erneuerten Kraftwerk werden die Zuflüsse unter Berücksichtigung der Dotierwassermengen in zwei neuen, baugleichen Maschinengruppen besser genutzt. Um die Verluste im System weiter zu reduzieren, ist vorgesehen, die Druckleitung zu ersetzen und deren Durchmesser zu optimieren.

title: Erneuerung Kraftwerk Tannuwald – Zentrale – Los 1A

Alpiq SA

street: Chemin de Mornex 10