name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Dans le cadre du programme UeLS-CH UT II, lot 133, cette infrastructure et ces systèmes sont: — évolutifs et extensibles facilement à l'ensemble des routes nationales (RN) UT II; — conçus pour une exploitation de routes nationales à haut débit (>100'000 véhicules/jour); — migrés sur un réseau sous exploitation. Les principales prestations comprennent notamment: — analyse, conception, développement, travaux, essais, mises en service; — fourniture du matériel et de la documentation relative y compris l'ensemble des codes sources logiciels; — coordination avec la direction de projet; — mise à disposition de l'infrastructure et assistance nécessaire aux autres lots en interface. Les caractéristiques estimées des systèmes sont: — machines virtualisées +/- 200; — réseaux virtuels +/- 3.

title: N99.99 170041 — BSA Uels UT II — lot 133 — infrastructure informatique et systèmes IT (ID 6535)

description: Dans le cadre du programme UeLS-CH UT II, lot 133: cette infrastructure et ces systèmes sont: — évolutifs et extensibles facilement à l'ensemble des routes nationales (RN) UT II, — conçus pour une exploitation de routes nationales à haut-débit (>100 000 véhicules/jour), — migrés sur un réseau sous exploitation. Les principales prestations comprennent notamment: — analyse, conception, développement, travaux, essais, mises en service, — fourniture du matériel et de la documentation relative y compris l'ensemble des codes sources logiciels, — coordination avec la direction de projet, — mise à disposition de l'infrastructure et assistance nécessaire aux autres lots en interface. Les caractéristiques estimées des systèmes sont: — machines virtualisées +/- 200, — réseaux virtuels +/- 3.

street: Place de la Gare 7


name: Centrale municipale d'achat et d'impression,Rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

scheme: CPV

title: Rondes de surveillance : ouverture et fermeture des préaux ainsi que fermeture des écoles et des salles polyvalentes.

documentType: tenderNotice

documentType: cancellationDetails

description: Acquisition de rondes de surveillance intégrant des rondes d'ouverture et de fermeture des préaux, des rondes de fermeture des écoles ainsi que des rondes de fermeture des salles polyvalentes pour le Service des écoles et institutions pour l'enfance.

eligibilityCriteria: Conformément à l'art. 32 du Règlement cantonal sur la passation de marchés publics (L6 05.01). Peuvent participer les entreprises domiciliées en Suisse.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Kone (Schweiz) AG,Ch. St-Hubert 5, CP 828, 1951 Sion, Suisse

name: Tekhne SA,Avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213492400, Fax: 0213492401, E-mail:

documentType: awardNotice

description: Chapes

description: Ascenseurs

title: EMS La Lembaz à Granges-près-Marnand, Commune de Valbroye

description: Construction d'un nouvel EMS de 50 lits selon les standard Minergie P-Eco

eligibilityCriteria: cf document conditions générales

mainProcurementCategory: works


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Umbau und Sanierung Primarschule Münster Basel, BKP 273.0 Innentüren und -fenster in Holz

description: Liefern und montieren von Brandschutz-Innentüren in Holz mit Oblicht und Leibungsverkleidung.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Preis: 100

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Storage SAN Backbone

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Bouygues E&S InTec Schweiz AG,Hohlstrasse188, 8004 Zürich, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

title: (b20023-11) Balerna, Via Giuseppe Motta, BAZ / CCC 24

description: Realizzazione nuovo Centro Federale d’Asilo, comuni di Balerna e Novazzano. Alloggio per 350 richiedenti l’asilo. VE SIA416 = 27'300 mc circa. Credito (CC+AA+DD) = 31'855'000.- CHF iva inclusa Interno: PT: area ingresso e controllo, uffici, locali Polizia, cure igieniche e ingressi di servizio. P-1: depositi, locali tecnici, locale pausa personale, locali di servizio. P+1 un blocco abitativo, refettorio, cucina, sale multiuso, aule, terrazza. P+2 e P+3 (uguali): tre blocchi abitativi, spazi comuni, terrazza. Esterno: Piazzale pubblico d’accesso, giardino recintato con area di svago. Descrizione tecnica: Struttura portante calcestruzzo armato, pareti cartongesso, serramenti esterni metallo e interni legno e metallo, tetto piano, elementi facciata prefabbricati cementizi, due montacarichi, impianti in getto e nei controsoffitti, centrali tecniche al P-1 e impiantistica diversa su tetto piano. Oggetto del presente bando di concorso: CCC 24 / Impianto riscaldamento e raffreddamento.

eligibilityCriteria: nessuna

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Inselspital Bern Direktion Infrastruktur, Medizintechnik,à l'attention de Peter Feigenwinter, Freiburgstrasse, 3010 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 632 16 62, E-mail:

title: Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von einem mobilen DVT

description: Forschungsorientierte intraoperative 3D Bildgebung mittels mobilen DVT's

eligibilityCriteria: KEINE ANGEBOTE EINREICHEN Publikation Verfahrensentscheid: Freihändiges Verfahren

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: --:
--:


title: Haltestelle Egg, Sanierung

description: Das vorliegende Projekt umfasst die baulichen Massnahmen zur vollständigen Erneuerung der Forchbahn-Halltestelle im Zentrum von Egg. Nebst dem Ersatz der Geleise und zweier Weichen, soll der Oberbau und die Trasseeentwässerung erneuert werden. Auch werden die Perronanlagen behindertengerecht ausgebildet und die Rohranlagen und die Möblierungen erneuert. Zudem wird ein gesicherter Bahnübergang verschoben.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Bahnhof Aarau Gebäudetechnik und optimierte Raumnutzung - 23 Elektroinstallationen

description: Die Haustechnikinstallationen im 2. Obergerschoss des Bahnhof Aarau werden umfassend erweitert. Davon betroffen sind auch die Elektroinstallationen, welche in den Bereichen Starkstromanlagen, Starkstrominstallationen, Leuchten und Lampen, Schwachstromanlagen und- Installationen sowie Gebäudeautomations-Installationen ergänzt werden.

eligibilityCriteria: gemäss Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 95
Lernende: 5


title: Femtosekunden-Lasersystem für Photoelektronenuntersuchungen

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Petite Centrale hydroélectrique

description: Abbruch und Neubau von einer Turbinenkammer

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: RWB Jura SA, à l'attention de Michaël Güttly,Route de Fontenais 77, 2900 Porrentruy, Suisse, Téléphone: 032 / 465 81 81, Fax: 032 / 465 81 82, E-mail:

title: BONCOURT Route du Coteau Travaux de génie civil

description: Le projet consiste à réaménager la route du Coteau sur une longueur d'environ 210 m', depuis le carrefour avec la route du Jura jusqu'à proximité du carrefour avec la rue des Cantons et comprend : - fouilles pour les conduites d'eau potable jusqu'au réservoir - fouilles pour les canalisations d'eaux usées - création d'un trottoir franchissable - réfection des revêtements de la chaussée

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: L’Hôpital du Valais doit renouveler son cluster de Firewall Datacenter et périphériques sis dans ses 2 Datacenters à Sion et Sierre. Dans ce cadre, le service informatique lance le présent appel d'offres. Ce dernier a pour objet l’acquisition de 2 nouveaux clusters composés chacun de 2 nœuds (soit 4 firewalls).

title: Appel d’offres pour le renouvellement de la plate-forme Firewall

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

ICH, Service biomédical et achats

street: Avenue du Grand-Champsec 86, CP 800


description: siehe Submissionsunterlagen

description: siehe Submissionsunterlagen

title: Verwaltungsgebäude, Stampfenbachstrasse 30, 8006 Zürich, Ersatzneubau Bürogebäude

description: Ersatzneubau Bürogebäude


name: Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, Industrielle Werke Basel

title: IWB, Margarethenstrasse 40 in Basel, Umbau Trakt D, Untergeschoss bis 1. Obergeschoss, BKP 23 Elektroinstallationen

description: Industrielle Werke Basel IWB, Margarethenstrasse 40 in Basel, Umbau Trakt D, Untergeschoss bis 1. Obergeschoss, BKP 23, Elektroinstallationen: Einbau von Büroräumlichkeiten in bestehendes Gebäude. Erstellen der gesamten Stark- und Schwachstrominstallationen insbesondere: Lieferung Schaltgerätekombinationen, Erstellen der gesamten Starkstrominstallationen, Lieferung und Anschluss von Leuchten, Lieferung und Installation des gesamten UKV Netzwerkes, Lieferung und Installation einer Brandmeldeanlage und sonstige Schwachstromanlagen.


title: Pferdetransportlastwagen


title: Matratzen inkl. Bezug zu Akutpflegebetten

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Mitsubishi Heavy Industries,16-5, Konan 2-Chome, Minato-Ku, 108-8215 Tokyo, Japon

name: Paul Scherrer Institut, à l'attention de Peter Fischer,Einkauf/Achat, 5232 Villigen PSI, Suisse, Téléphone: +41 56 310 26 60, Fax: +41 56 310 29 14, E-mail:

title: C-Band RF Deflecting Structure


name: Baureferat, Zentralstrasse 52, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Suisse, E-mail:

description: Herstellung und Lieferung von Garderobenschränken

description: Herstellung und Lieferung von diversem Schumobiliar

description: Herstellung und Lieferung von diversen Tischarten allgemein

description: Herstellung und Lieferung von Säulenwandtafeln

description: Herstellung und Lieferung von diversen Stuhlarten allgemein

title: BKP 9 Ausstattung Schulhaus Kirchacker mit Schul- und Büromobiliar

description: Gegenstand der Beschaffung ist diverses Büro-, Schul-, Tagesschul- und Aulamobiliar

eligibilityCriteria: Vgl. Ausschreibungsunterlagen


title: CO Les Colombières

description: Assainissement des groupes sanitaires du CO Les Colombières

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Lot 1: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 35'000 sacs de la chaîne thé noir en 2014. En option: environ 30'000 SC en 2015, environ 35'000 SC en 2016, environ 30'000 SC dans l'année 2017 et environ 35'000 SC dans l'année 2018.

title: Lot 2: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 35'000 sacs de chaîne thé tilleul en 2014. En option: environ 30'000 SC en 2015, environ 35'000 SC en 2016, environ 30'000 SC dans l'année 2017 et environ 35'000 SC dans l'année 2018.

title: Lot 3: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 50 000 sacs de la chaîne thé hagebutte en 2014 En option: environ 45 000 SC en 2015, environ 50 000 SC en 2016, environ 45 000 SC dans l'année 2017 et environ 50 000 SC dans l'année 2018.

description: Lot 3: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 50 000 sacs de la chaîne thé hagebutte en 2014. En option:environ 45 000 SC en 2015, environ 50 000 SC en 2016, environ 45 000 SC dans l'année 2017 et environ 50 000 SC dans l'année 2018.

title: Lot 4: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 60'000 sacs de la chaîne thé cerisier en 2014 En option: environ 50'000 SC en 2015, environ 60'000 SC en 2016, environ 50'000 SC dans l'année 2017 et environ 60'000 SC dans l'année 2018

description: Lot 4: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 60 000 sacs de la chaîne thé cerisier en 2014. En option:environ 50 000 SC en 2015, environ 60 000 SC en 2016, environ 50 000 SC dans l'année 2017 et environ 60 000 SC dans l'année 2018.

title: Lot 5: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 70 000 sacs de la chaîne thé coupes à fruits en 2014 En option: environ 60 000 SC en 2015, environ 70 000 SC en 2016, environ 60 000 dans l'année 2017 et environ 70 000 SC dans l'année 2018.

description: Lot 5: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 70 000 sacs de la chaîne thé coupes à fruits en 2014. En option:environ 60 000 SC en 2015, environ 70 000 SC en 2016, environ 60 000 dans l'année 2017 et environ 70 000 SC dans l'année 2018.

title: Lot 6: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 60'000 sacs de la chaîne thé menthe en 2014 En option: Environ 50'000 SC en 2015, environ 60'000 SC en 2016, environ 50'000 SC dans l'année 2017 et environ 60'000 SC dans l'année 2018.

description: Lot 6: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 60 000 sacs de la chaîne thé menthe en 2014. En option: Environ 50 000 SC en 2015, environ 60 000 SC en 2016, environ 50 000 SC dans l'année 2017 et environ 60 000 SC dans l'année 2018.

title: Thé

description: Lot 1: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 35 000 sacs de la chaîne thé noir en 2014. En option: environ 30 000 SC en 2015, environ 35 000 SC en 2016, environ 30 000 SC dans l'année 2017 et environ 35 000 SC dans l'année 2018. Lot 2: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 35 000 sacs de chaîne thé tilleul en 2014. En option: environ 30 000 SC en 2015, environ 35 000 SC en 2016, environ 30 000 SC dans l'année 2017 et environ 35 000 SC dans l'année 2018. Lot 3: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 50 000 sacs de la chaîne thé hagebutte en 2014 En option:environ 45 000 SC en 2015, environ 50 000 SC en 2016, environ 45 000 SC dans l'année 2017 et environ 50 000 SC dans l'année 2018. Lot 4: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 60 000 sacs de la chaîne thé cerisier en 2014 En option:environ 50 000 SC en 2015, environ 60 000 SC en 2016, environ 50 000 SC dans l'année 2017 et environ 60 000 SC dans l'année 2018. Lot 5: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 70 000 sacs de la chaîne thé coupes à fruits en 2014 En option:environ 60 000 SC en 2015, environ 70 000 SC en 2016, environ 60 000 dans l'année 2017 et environ 70 000 SC dans l'année 2018. Lot 6: Contrat-cadre pour la fourniture d'environ 60 000 sacs de la chaîne thé menthe en 2014 En option: environ 50 000 SC en 2015, environ 60 000 SC en 2016, environ 50 000 SC dans l'année 2017 et environ 60 000 SC dans l'année 2018.

street: Rodtmattstrasse 110

Crownings AG

street: Weissbadstrasse 27

Kennel AG

street: Falkenweg 9


name: PBM Planungs- und Baumanagement AG, Glatttalstrasse 106, 8052 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BKP 231.2 Schaltschrankanlagen

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Construction de la STEP intercommunale de Terre Sainte. Lot EP04: Biologie.

description: Construction d'une STEP d'une capacité de 30 000 EH avec un procédé à boues activées, une digestion, un stockage et une déshydratation des boues. Le marché concerne les travaux du lot EP04: - fourniture des équipements pour la biologie.

Holinger SA

street: PSE C, sur le site de l'EPFL

Techfina SA

street: Avenue des Grandes-Communes 8


name: Zweckverband Abwasserreinigung Fischbach-Glatt, c/o Gemeinde Niederglatt, 8172 Niederglatt, Suisse, E-mail:

title: Rohrleitungen

description: Lieferung und Montage von Rohrleitungen DN 25 - DN 500 in Edelstahl und HDPE inkl. Halterungsbau. Optional Armaturenlieferung


name: Spital STS AG,à l'attention de Patrik Walther, Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +4133 226 22 18, Fax: +4133 226 28 28, E-mail:

title: Integration Neubau Notfall in bestehende Gebäudestruktur Spital STS AG

description: Auf der Basis der bereits erfolgten Grundlagenentwicklung (Funktion, Betriebskonzept, Architektur) stellen gemäss Beilage "Grundlagen und Informationen" folgende Elemente den Wettbewerbsinhalt dar: - Konstruktionskonzept (Statik, Bauweise, Marerialisierungen) und Realisierungskonzept - Konzeption Gebäudetechnik (Gewerke HLK/S/E) - Konzeption Nutzerausbau - Gesamtkosten (Gliederung nach Neubau, Umbau und "Bauen am Betrieb") - Konstruktionskonzept und Realisierungsprinzip Weitere Details sind dem Dokument "Grundlagen und Informationen" zu entnehmen, welches bei der Spital STS AG elektronisch angefordert werden kann.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme berechtigt sind GU, die ihre Eignung aufgrund ihrer Erfahrungen zu belegen haben, mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. Bieter-bzw. Planer-Gemeinschaften (Einfache Gesellschaften) sind als GU zugelassen; Geschäftssitz, Gesellschafter und die für die Gesamtleitung verantwortliche Person und Firma sind genau zu bezeichnen. Weitere Details sind dem beim Bauherr eletronisch zu beziehenden Pflichtenheft zu entnehmen. Das Bewerbunsgsformular kann ebenfalls beim Bauherr bezogen werden.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren

email: ,URLHTTP


awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualités techniques de l'offre:
Aptitude du soumissionnaire:

CCMP+, Conseils en marchés publics

street: Chemin du Ruttet 5


title: Weichensteuerungen für das Depot Oerlikon der VBZ


name: Bernasconi Romandie SA,Z.I. La Palaz C, 1530 Payerne, Suisse

name: Commune de Chavornay, à l'attention de Jean-Michel Steiner,Rue du Collège 1, 1373 Chavornay, Suisse, Téléphone: +41 24 442 85 10, Fax: +41 24 441 77 55, E-mail:

title: Chavornay - "Rue des Sports - Chemin de Pierrefleur" Séparatif, équipements et réfection des chaussées

description: Fouilles et pose de canalisations eaux usées et eaux claires, de conduites d'eau et de gaz, de tubes pour l'éclairage public et les services. Réalisation d'aménagements routiers et réfection complète des chaussées et trottoirs.

eligibilityCriteria: Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP) et des conventions collectives dans le canton de Vaud


title: Kantonsspital St.Gallen KSSG – Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS Neubau Haus 10

description: Deckenbekleidung mit rechteckigen Metallplatten, perforiert, abgehängt,teilweise thermisch aktiviert im Haus 10 auf insgesamt sechs Geschossen.


name: Office fédéral de la protection de la population OFPP — Division ressources/Services commerciaux

description: MADUK fixe, 60 stations de mesure DDA fixes autonomes avec accessoires (IFSN) // MADUK mobile, 3 stations de mesure DDA mobiles autonomes avec accessoires (IFSN) // MADUK spectrométrique mobile, 3 stations de mesure spectrométriques mobiles autonomes avec accessoires (IFSN) // Logiciel MADUK MVZ pour 2 centrales de mesure et d’administration destinées aux systèmes MADUK (IFSN) // MADUK Sat 2 unités de communication par satellite pour MADUK MVZ (IFSN) // NADAM fixe, 110 sondes DDA fixes reliées par câble avec accessoires (CENAL) NADAM mobile, 30 stations de mesure mobiles autonomes avec accessoires (CENAL). Les prestations spécifiques au système sont détaillées dans le cahier des charges et dans ses annexes.

title: Maintien de la valeur du système MADUK et NADAM 2020

description: — MADUK fixe, 60 stations de mesure DDA fixes autonomes avec accessoires (IFSN), — MADUK mobile, 3 stations de mesure DDA mobiles autonomes avec accessoires (IFSN), — MADUK spectrométrique mobile, 3 stations de mesure spectrométriques mobiles autonomes avec accessoires (IFSN), — Logiciel MADUK MVZ pour 2 centrales de mesure et d’administration destinées aux systèmes MADUK (IFSN), — MADUK Sat 2 unités de communication par satellite pour MADUK MVZ (IFSN), — NADAM fixe, 110 sondes DDA fixes reliées par câble avec accessoires (CENAL) NADAM mobile, 30 stations de mesure mobiles autonomes avec accessoires (CENAL). Les prestations spécifiques au système sont détaillées dans le cahier des charges et dans ses annexes.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Monbijoustrasse 51 A

name: Projet OMC 172532 Contrôle-réception des installations de sirènes – "ne pas ouvrir"

Saphymo GmbH

street: Heerstrasse 149

countryName: DE


title: Primarschule Susten - Sanierung und Erweiterung Schreinerarbeiten der Erweiterung

description: Schreinerarbeiten für die Erweiterung des Schulhauses Schreinerarbeiten: - Innentüren aus Holz - Allgemeine Schreinerarbeiten: Leibungen, Wandverkleidungen - Schränke, Wandschrankkombinationen -Teeküche Neubau. Gebäude ca. 22 x 22 m mit 5 Stockwerken: -1, 0, 1, 2, 3.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: BAV 40227 Pflegezentrum Entlisberg

description: Ersatz Teppichbodenbeläge (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)


name: Gemeinde Sevelen/Schlegel+Hofer Dipl. Architekten AG

description: BKP 273.0 Innentüren.

title: BKP 273.0 Innentüren

description: BKP 273.0 Innentüren.

street: Hauptstrasse 54


title: Sanierung Vorderbergstrasse Walchwil

description: Die Vorderbergstrasse wird im Abschnitt SBB Unterführung bis zum Dorfbach saniert. Mit der Sanierung der Dorfstrasse werden die Entwässerungsleitungen ersetzt und vergrössert sowie Werkleitungen umgelegt und neu erstellt. Weiter wird die Meteorwasserleitung bis zur SBB Unterführung ersetzt und vergrössert. Die Arbeiten müssen grundsätzlich unter Verkehr ausgeführt werden. Der Verkehr wird dann einstreifig, geregelt mittels LSA, an der Baustelle vorbei geführt. Einzelne Arbeiten müssen in Wochenendarbeiten ausgeführt werden. Es sind dies (Aufzählung nicht abschliessend): - Fahrbahnquerungen von Werk- und Entwässerungsleitungen - Strassenbau insbesondere Belagsarbeiten Die Ausführung erfolgt in mehreren Etappen. Die Deckbelage erfolgen evtl. zu einem späteren Zeitpunkt.

awardCriteriaDetails:
Referenzen / Qualität: 10
Termine: 15
Schlüsselpersonal: 12
Ökologie / Umweltverträglichkeit: 3
günstigstes Preisangebot: 60


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Schulhaus Sandgruben mit Sporthallen; BKP 282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten

description: Innere Wandbeläge Plattenarbeiten zum Projekt, Neubau Sekundarschulhaus mit Turnhalle und Kindergarten. Nasszellen und Duschenbereiche mit Fliessen bekleiden. Untergründe aus Beton oder Leichtbautrennwände.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 100
Angebotspreis: 100


name: MINO,Pré-Fleuri 14, 1228 plan les ouates, Suisse

name: DCTI -Direction des Investissements, des patrimoines et des Actifs.,Adresse selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HUG - Bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public

description: Travaux préliminaires de démontage et adaptation d'une partie des installations existantes dans les bâtiments VOIRIE et OPERA.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Fourniture et pose de mobilier scolaire

title: Fourniture de mobilier scolaire Ecole de Versegères CFC 903 mobilier salle de classe

description: Fourniture et pose de mobilier scolaire

Administration communale de Bagnes

street: Route de Clouchèvre 44


title: Fourniture de 4 Transformateurs - 2 x 125/60/17 kV, 100 MVA, Cornaux - 2 x 125/60 kV, 63 MVA, Planchamps

description: 4 Transformateurs de puissance: - 2 transformateurs 125/60/17 kV, 100 MVA (avec enroulement de compensation 17 kV) - 2 Transformateurs 125/60 kV, 63 MVA

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: NSNW AG, Netzenstrasse 1, 4450 Sissach, Suisse, Téléphone: 061 975 45 45, Fax: 061 975 45 00, E-mail:

title: Tunnelreinigung 2018 - 2021 der GE VIII

description: Gemäss Ausschreibungsbedingungen

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


procurementMethod: selective

Stadt St. Gallen

street: Sankt Galler Stadtwerke, Geothermie St. Leonhard-Strasse 15


name: Gemeinde Arosa, Melioration St. Peter-Pagig/Peist

title: St. Peter, Waldweg Nr. 71

description: Weglänge 720 m; Auf-/Abtrag 3'70 m3; Steilböschung 70 m2; Blocksteinmauern 225 m2; Koffermaterial UG 0/45 1'380 m3; Planie 3'200 m2; Belag ACTD 16L 190 t; Sickerleitung PE 160 330 m; Bergeller Durchlässe 2 Stk.


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt

title: 8/Belagssanierung 1. Altmatt, Rothenthurm

description: Beläge aufbrechen (Trottoir + Strasse) ca. 1'900 m2 Fräsarbeiten (Deckschicht + Binderschicht) ca. 5'200 m2 Aushubarbeiten (Werkleitungsbau) ca. 110 m3 fest Belag ca. 2'000 t Randabschlüsse ca. 350 m Schachtabdeckungen ca. 80 St

eligibilityCriteria: CHF 40.00 10 Tage

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag.:
Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag.:


description: Flachdacharbeiten inkl. Spengler- und Blitzschutzarbeiten Dachabdichtung unter Terrain (EG) auf Decken unterirdischer Gebäudeteile. Flachdachabdichtungen mit Abschluss an alle Durchdringungen und Dachränder, Wärmedämmung, Abdichtung 2-lagig mit allen Auf- und Abbordungen, Schutzschichten, extensive Dachbegrünung. Alle notwendigen Spenglerarbeiten zu den Flachdächern. Blitzschutz Alle notwendigen Fangleitungen und Blitzschutzableitungen, gemäß Vorschriften. Dachausstiege und RWA-Klappen liefern und versetzen. Absturzsicherungssystem (Sekuranten) mit Führungsseil.

title: Neubau Alters- und Pflegezentrum Widnau; BKP 224.1 Plastische- und elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) inkl. Spengler- und Blitzschutzarbeiten

Gemeinde Widnau

street: Neugasse 4


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Application d’environ 30 000 m2 de matériaux bitumeux coulés à froid en deux couches sur des tronçons routiers à grande circulation. Exécution principalement la nuit. Travaux antérieurs (fraisage et lavage) et postérieurs (adaptation des regards et des vannes)

description: Einbau von ca. 30'000 m2 DASK 2-schichtig auf mehreren stark befahrenen Strassenzügen. Ausführung vorwiegend nachts. Vorarbeiten (fräsen und waschen) sowie Nacharbeiten (anpassen Schächte und Schieber)

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet keine obligatorische Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Fachliche Kompetenz: 20
Kapazitäten: 20
Technische Kriterien: 20
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5 - 8 x (Ai - Ao) / Ao (Mindestnote 1):
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene negative Erfahrung bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Preis: 40
Fachliche Kompetenz: 20
Kapazitäten: 20
Technische Kriterien: 20
Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert).:
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen: Ai = Angebotspreis; Ao = niedrigstes Angebot (Note 5); Note = 5 - 8 x (Ai - Ao) / Ao (Mindestnote 1):
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene negative Erfahrung bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:


name: Etat de Genève, Département des infrastructures - DI, Office cantonal des bâtiments

description: Travaux de transformation-rénovation du bâtiment classé de l'Arsenal. Et travaux de construction d'un dépôt enterré sous la cour de l'Arsenal

title: Appel d'offres pour travaux de couverture ferblanterie du bâtiment classé de l'Arsenal

street: bd Saint-Georges 16, CP 32


name: ara region bern ag, 3037 Herrenschwanden

description: Los 2: Baugrubenaushub Rücklaufbecken (RLB) mit Leitungsumlegungen

description: Los 1: Baugrube WRG Brüden

title: Arabern: Baugruben WRG und RLB

description: Beim Vorhaben handelt es sich um den Baugrubenaushub, die Böschungs- und Gebäudesicherung und die Umlegung der Kanalisatiionen als Vorbereitung für die Baumeisterarbeiten der beiden Objekte: Los 1 WRG Brüden Los 2 Rücklaufbehandlung (RLB)

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Preis;: 70
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;:
15%:
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Bauführer,: 10
- Polier: 5
ZK3: Ablaufplanung;: 15
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, vorgesehene Arbeits- und Maschinenleistung (10%):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug (5%).:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem:
tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Punkte).:
ZK1: Preis;: 70
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;:
15%:
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Bauführer,: 10
- Polier: 5
ZK3: Ablaufplanung;: 15
- Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, vorgesehene Arbeits- und Maschinenleistung (10%):
- Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgesehenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug (5%).:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem:
tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Punkte).:

email: ,URLohneAngaben


name: Adsoft AG,Im Baumgarten 6, 4313 Möhlin, Suisse

title: 100003, UT8KOM-BLS / Adaption systèmes de supervision canton de Bâle-Campagne


name: Association intercommunale de la STEP de Granges par MCH-Consultants

description: Maîtrise d’œuvre du projet pour la partie génie civil et bâtiment. Travaux de démolition et de construction des ouvrages de génie civil pour le traitement des eaux et des boues de la station d'épuration de Granges. Réalisation d'un nouveau bâtiment exploitation.Les éléments enterrés seront fondés sur pieux afin de compenser les effets de la poussée d’Archimède. Les bassins hors sol seront aussi fondés sur pieux. Durant la durée des travaux, la station d'épuration devra rester en service.

description: Réhabilitation et extension de la STEP de Granges. Prestations d’ingénierie sectorielle. Génie civil.

street: Sur la Croix 13

CERT Ingénierie SA

street: Avenue Ritz 35


currency: EUR

name: Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH)

street: avenue des Casernes 2

HPR SA

street: rue Jacques-Grosselin 8


title: Kantonsbahnhof Altdorf - Fahrleitungsarbeiten

description: Der Unternehmer verpflichtet sich zur Ausführung der Fahrleitungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt Altdorf Kantonsbahnhof ohne Lieferung des Materials. Im Rahmen des Projektes Kantonsbahnhof Altdorf werden die Perrons auf eine Länge von 400m erweitert. Um dies zu erreichen ist der komplette Nordteil des Bahnhofes umzubauen. Der Umbau erfolgt unter Betrieb. Hauptmengen: - Masten, 71 Stk. - Joche, 21 Stk. - Tragseile, 4'800 m - Fahrdraht, 7'100 m - Speiseleitung, 7'800 m

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in Ziff. 3ff der Ausschreibungsbestimmungen genannten Kriterien.:


title: SA-CH TP IP-Netz BSA GE IV (F5) - supporto al committente

description: Voir chapitre 4.5 « Autres indications »

eligibilityCriteria: Rispetto di tutte le prescrizioni legali, in particolare conferma del rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della parità salariale tra donna e uomo vigenti in Svizzera. Rispetto della struttura dell’offerta richiesta in base al documento «Documentazione relativa all'offerta per prestazioni di supporto al committente». Accettazione senza riserve delle disposizioni contenute nel previsto documento contrattuale e delle condizioni generali (CG) della Confederazione secondo la documentazione del bando.


title: BKP 222 223 224 Bedachungen

description: Bedachungen


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Sécurité privée au sein du CHUV.

description: Le CHUV met en soumission les prestations de sécurité et de gardiennage pour l’ensemble de ses sites, il recherche un prestataire externe apte à remplir les exigences contenues dans le cahier des charges techniques.

street: Chemin de Mont-Paisible 18

Securitas SA

street: Chemin de Bérée 52


name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

description: Die Bünztalstraße (K123 und K124) führt vom A1-Autobahn-Anschluss Lenzburg nach Wohlen und weiter ins Freiamt (Muri). Im Richtplan ist in diesem Abschnitt eine 4-spurige Straße eingetragen. Die Studie Gesamtsystem der Firma Marty + Partner, Zollikon zeigte auf, dass in diesem Abschnitt die heute schon überlasteten Knoten ein Kapazitätsproblem ist. Daher plant das Departement Bau, Verkehr und Umwelt den Ersatz des überlasteten Knotens Langelen an der K 123 in Dintikon. Die Straßenräume der K 123 Bünztalstraße und der querenden K 387 Dorf-/Bahnhofstraße sollen dabei an zukünftige Anforderungen angepasst werden (Knoten auf 2 Ebenen): — 31 Vorprojekt (Überführung der Variantenstudie in ein Vorprojekt), — 32 Bauprojekt, — 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt, — 41 Ausschreibung, — Phasen 51 bis 53 (Oberbauleitung) werden zu einem späteren Zeitpunkt separat ausgelöst.

title: Ingenieur als Gesamtleiter und Fachplaner ab SIA-Teilphase 31 bis und mit SIA-Teilphase 41; Oberbauleitung ab SIA-Teilphase 51 bis 53 BIM Übergangsprojekt

street: Entfelderstrasse 22

BG Ingenieure und Berater AG

street: Untere Grabenstrasse 26


title: Badener- und Zypressenstrasse (Abschnitt Albisriederplatz bis Sihlfeldstrasse)

description: Vorprojekt, Bauprojekt Honorarberechtigte Bausumme exkl. MWST: 5.6 Mio.

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau sowie im Brückenbau


name: Ville de Martigny administration communale

description: Appel d'offres assurances choses & bris de machines — incendie — dommages naturels — vol — dégât d'eau — tremblement de terre — terrorisme — perte d'exploitation — bris de glace — bris de machines — technique — couverture all risk si disponible.

description: Assurances choses & bris de machines lot nº 1.

street: Hôtel de Ville, CP 176

Basler Versicherung AG

street: Rue Pichard 13


name: Gemeinderat,à l'attention de Markus Lenherr-Giger, Hof 1, 9473 Gams, Suisse, Téléphone: 058 228 23 50, Fax: 058 228 23 60, E-mail:

title: Lieferung Klein-Tanklöschfahrzeuges (KTLF) für die Feuerwehr Gams

description: Klein-Tanklöschfahrzeug (KTLF) gemäss Pflichtenheft, Material durch Feuerwehr Gams in Absprache

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen werden gratis abgegeben.


name: Fondation HorizonSud,Route de la Rotonde 25, 1633 Marsens, Suisse, Téléphone: +4126, Fax: +4126, E-mail:

title: Démol. + constr. nouveau foyer, Fondation HorizonSud, Les Essingues, Gumefens - CFC 250 Installations sanitaires

description: Construction d'un nouveau foyer pour la Fondation HorizonSud, démolition du bâtiment existant et déplacement de la route communale. "CFC - 251, 253, 254, 255, 256, 259"


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

description: Mehrschichtparkett aus Eiche, mit Oberflächenbehandlung sowie Erstpflege (beides vor Ort), PEFC-zertifiziert, in Patientenzimmern und Korridore 2. OG, 4. OG bis 6. OG, ca. 9 600 m². Mehrschichtparkett aus Nussbaum, mit Oberflächenbehandlung sowie Erstpflege (beides vor Ort), PEFC-zertifiziert, in Patientenzimmern und Korridore 7. OG, ca. 2 600 m².

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) SKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz (eBKP G 2.2_SAP G 2).

street: Werkhofstrasse 65


name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: 080279, N01/36 Grünau: Anpassung Europabrücke

description: Le tronçon N01 dans la ville de Zurich, dans le quartier de Grünau, est en cours de réparation et d'assainissement du bruit. Le présent appel d'offres se limite à l'Europabrücke situé à proximité immédiate de l'autoroute, qui sera rénové et mis à niveau pour l'acheminement du trafic futur. Les autres sections de l'Europabrücke seront réparées par la ville de Zurich à une date ultérieure. Les travaux comprennent des renforcements statiques, le raccordement du pont jumeau dans la zone mentionnée et une réparation habituelle de la structure en béton ainsi que de nouveaux scellements, transitions de chaussée et revêtements.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Preis: 40
ZK2: Qualität/Plausibilität des Angebots: 45
Unterteilt in::
ZK2.1: Technischer Bericht: 25
ZK2.2: Bauablauf, Terminprogramm: 20
ZK3: Qualität des Anbieters: 15
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, Knüsel Paul, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 75, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten, SH Riedmatt

description: Neubau Schulhaus Riedmatt gemäss beiliegendem Leistungsverzeichnis


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Le projet «N01/48 Élimination des goulets d'étranglement Winterthour-Töss — Winterthour-Est, aménagement à six voies» prévoit l’élimination des goulets d'étranglement du trafic entre la jonction de Töss et l’échangeur de Winterthour-Est par l’aménagement de la route nationale existante. Des prestations dans le domaine de l’information et de la communication doivent être apportées pour ce projet pour les phases OFROU projet définitif (AP), procédure d’approbation des plans (PGV) et projet de détail (DP). Plus d'informations voir chapitre 4.5.

description: 130075 N01/48 Élimination des goulets d'étranglement Winterthour-Töss — Winterthour-Est, aménagement à six voies (6SP), mandat Information et communication externe (AP-DP).

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Generis AG

street: Freier Platz 10


name: Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern

title: Thermische Sanierung der ehemaligen Uhrenschalenfabrik Werthana AG in Lyss 2 (Busswil)


title: Marche d'installations de ventilation Sont comprises dans ce marché: — les installations de ventilation générales, — ces installations comprennent la ventilation d'une cuisine de régénération et d'une buanderie, marche d'installations de chauffage. Sont comprises dans ce marché: — installations de sondes géothermiques, — installations de pompe à chaleur, — installation d'une chaudière à gaz, — installation d'un groupe de production de froid.

description: Marché de terrassement Sont compris dans ce marché: — installations de chantier pour l'entrepreneur, — fouilles en pleine masse.

title: Marche de maçonnerie Sont compris dans le marché de maçonnerie: — les installations de chantier pour l'entrepreneur et mises à disposition, — les travaux de béton armé et de maçonnerie, — les travaux de canalisation sous radier et dans le terrain.

description: Marché de maçonnerie Sont compris dans le marché de maçonnerie: — les installations de chantier pour l'entrepreneur et mises à disposition, — les travaux de béton armé et de maçonnerie, — les travaux de canalisation sous radier et dans le terrain.

title: Marche d'installations électriques Sont comprises dans ce marché: — les installations électriques à courant fort, — les installations électriques à courant faible

description: Marché d'installations électriques Sont comprises dans ce marché: — les installations électriques à courant fort, — les installations électriques à courant faible.

description: Tableaux électriques Sont compris dans ce marché: — fourniture et pose des tableaux électriques principaux et secondaires.

title: Marché d'installations sanitaires Sont comprises dans ce marché: — provisoire de chantier, — appareils sanitaires courants, — appareils sanitaires spéciaux, — appareils sanitaires d'alimentation et d'évacuation, — conduites.

title: Marché de calorifugeage des distributions Sont compris dans ce marché: — le calorifugeage des distributions de chauffage et d'eau glacée, — le calorifugeage des distributions sanitaires

description: Marchée de calorifugeage des distributions Sont compris dans ce marché: — le calorifugeage des distributions de chauffage et d'eau glacée, — le calorifugeage des distributions sanitaires.

title: Marche d'installation de levage: ascenseurs Sont compris dans ce marché: — fourniture et installation de 3 monte-lits, — contrat d'entretien

description: Marché d'installation de levage: ascenseurs Sont compris dans ce marché: — fourniture et installation de 3 monte-lits, — contrat d'entretien.

description: Marché d'installations de ventilation Sont comprises dans ce marché: — les installations de ventilation générales, — ces installations comprennent la ventilation d'une cuisine de régénération et d'une buanderie.

description: Marcé d'installations de chauffage Sont comprises dans ce marché: — installations de sondes géothermiques, — installations de pompe à chaleur, — installation d'une chaudière à gaz, — installation d'un groupe de production de froid.

title: Construction d'un établissement médico-social, parcecelle 265, Route de Villariaz 30, 1687 Vuisternens-devant-Romont.

description: Le projet est un établissement médico social de 89 lits. Le bâtiment comprend 6 niveaux dont 1 sous-sol, 1 RDC de services communs dont une cuisine de régénération, une buanderie et une chambre funéraire, 3 étages d'unités de soins, et 1 étage technique comprenant 2 locaux techniques. Les unités de soins se décomposent ainsi: — 27 lits en 2 unités de psychoriatrie, dont chacune comprend sa terrasse thérapeutique, — 62 lits répartis sur 2 étages d'unités généralistes. La structure du bâtiment est en béton armé. Le béton périphérique est apparent à l'extérieur, l'isolation étant à l'intérieur. La dalle de toiture est également en béton armé. La production de chaleur est mixte, par sondes géothermiques, chaudière gaz et panneaux solaires.


title: BKP 214 Montagebau in Holz / Holzelementbau (Zimmerarbeiten)

description: Neubau mit Gewerberäume im Erdgeschoss und rund zehn Wohnungen (3 1⁄2 und 4 1⁄2 Zimmern) in den Obergeschossen. Auftrag umfasst: 1. und 2. Obergeschoss, Dachgeschoss (exkl. Treppenhaus).


name: Swissgrid AG, à l'attention de Robert Glissmann,Bleichemattstrasse 31, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 058 580 34 94, E-mail:

title: 220kV Chamoson-Fionnay, 220kV Galmiz-Mühleberg, Demontage- und Montagearbeiten Freileitung

description: Demontage- und Montagearbeiten im Zusammenhang mit dem Austausch des Erdseils bei den 220kV Freileitungen Chamoson-Fionnay und Galmiz-Mühleberg

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Auftragsanalyse: 10
Risikoanalyse: 10
Referenzen Chefmonteur: 15
Referenzen stellvertretender Chefmonteur: 10
Nachhaltigkeit: 5
Erläuterungen: Siehe Verfahrensanweisung:


name: Fachhochschule Nordwestschweiz, Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch

title: Beschaffung eines metallischen 3D-Druckers (Additive-Manufacturing-Maschine)

description: Der anzuschaffende metallische 3D-Drucker soll für (a) die Produktentwicklung in der Maschi-nenindustrie, (b) die Entwicklung von neuen Legierungen für den metallischen 3D-Druck und (c) die Lehre genutzt werden Primär sollen auf der Maschine Stahl, Aluminium und Nickel-Basis-Legierungen verarbeitet werden.

eligibilityCriteria: 18.09.2015 Kosten: Keine


description: BM - Führen einer kaufmännischen Praxisfirma in der Region Bern und Mittelland

description: SJ - Führen einer kaufmännischen Praxisfirma in der Region Seeland und Berner Jura, im Gebiet Seeland

description: SJ - Führen einer kaufmännischen Praxisfirma in der Region Seeland und Berner Jura, im Gebiet Berner Jura

description: BO - Führen einer kaufmännischen Praxisfirma in der Region Berner Oberland

description: OE - Führen einer kaufmännischen Praxisfirma in der Region Oberaargau Emmental

title: Arbeitsmarktliche Massnahme - Produkt "Kaufmännische Praxisfirmen"

description: Kaufmännische Praxisfirmen entsprechen hinsichtlich ihrer Organisation und Auftragsbearbeitung kaufmännischen Unternehmungen der Privatwirtschaft. Ihr Ziel liegt in der Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit von Stellesuchenden mit kaufmännischem oder verwandtem Hintergrund. Im kaufmännischen Bereich handeln Praxisfirmen mit fiktiven Waren oder Dienstleistungen. Sie sind wie echte kaufmännische Unternehmungen in verschiedene Abteilungen gegliedert (Einkauf, Verkauf, Marketing, Administration, Buchhaltung usw.). Daraus ergeben sich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tätigkeiten, welche der Realität auf dem Arbeitsmarkt entsprechen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Z1 Konzepte max. Punkte 80: 20
Z2 Institution und Infrastruktur max. Punkte 40: 10
Z3 Personelle Ressourcen max. Punkte 120: 30
Z4 Preis max. Punkte 160: 40
Z1 Konzepte max. Punkte 80: 20
Z2 Institution und Infrastruktur max. Punkte 40: 10
Z3 Personelle Ressourcen max. Punkte 120: 30
Z4 Preis max. Punkte 160: 40


name: Juan Socas Architecte,20 Place Saint Bruno, 38 Grenoble, France

name: Boschetti architectes,Avenue de la Sallaz 76, 1010 Lausanne, Suisse

title: EMS FONDATION LA ROZAVERE, construction d'un nouveau bâtiment.


title: Mesures d'amélioration de la desserte forestière, 1ère étape

description: Les mesures ont pour but de renforcer les routes et pistes forestières et de créer des places à bois et des places à tourner pour les camions. Les quantités principales sont : Terrassement : 3350 m3 Stabilisation mécanique : 6880 m2 Stabilisation au liant hydraulique : 2250 m2 Fourniture et pose de grave : 800 m3 Fourniture et pose d'enrobé . 280 t Fourniture et pose d'enrochement : 30 t Construction de caisson en bois : 320 m3 Canalisations : 70 m'

eligibilityCriteria: Cet appel d’offres s’adresse à toute entreprise de la branche ayant son siège principal ou une succursale d’entreprise en Suisse, inscrite au Registre du Commerce.


name: Infrastruktur, Anlagen und Technologie, Ingenieurbau und Umwelt

title: Sanierung Areal Wyss, Phase 1

description: Déroulement des travaux - sur le chantier: démantèlement des voies CFF, fermeture des lignes - démantèlement des bâtiments, revêtement, plaques en béton, etc. - installation de palplanches - excavation préliminaire, installation des tirants d’ancrage - démantèlement des citernes - excavation jusqu’au niveau de la nappe phréatique avec tri permanent des matériaux à éliminer (en 2 étapes avec entrepôt intermédiaire sur le chantier) - remblai avec des matériaux graveleux jusqu’à env. 0,5 m sous le niveau définitif du terrain - démantèlement des tirants d’ancrage et levage des palplanches - interruption des travaux: montage des installations pour la réhabilitation du site (lot «réhabilitation sur site»), sur le chantier - achèvement du remblai, travaux de revêtement - sur le chantier: construction de la voie Quantités principales: Déblai: 7300 m³ Elimination externe / remblai avec matériau apportés sur site: 7300 m³ Palplanches: 900 m² Tirants d’ancrage: 20 pièces

eligibilityCriteria: CHF 50.00 Überweisung Einzahlung auf Konto: UBS AG, 8098 Zürich / IBAN CH51 0023 0230 2302 9001 V, Vermerk 'Submission Wyss'.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regie):
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien bewertet. Für einzelnen Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität:
Gewicht 60%, Mindestwert 3:
Nachweis::
Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier):
und Angaben zur Verfügbarkeit für das Projekt; betreffend Anzahl und Angaben zu:
den Referenzen siehe 3.8 (Firmen- und Personalreferenzen können sich:
überschneiden):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Terminplanung:
Gewicht 40%, Mindestwert 3:
Nachweise::
In einem kurzen technischen Bericht (max. zwei A4-Seiten) sind der Bauablauf, die:
Baustellenorganisation und Installation, das Bauprogramm des Unternehmers und:
die projektbezogene Qualitätssicherung darzustellen.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Der zu erreichende Zielwert beträgt 300 Punkte.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den:
Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit (Angebotspreis inkl. Regie):
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien bewertet. Für einzelnen Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität:
Gewicht 60%, Mindestwert 3:
Nachweis::
Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier):
und Angaben zur Verfügbarkeit für das Projekt; betreffend Anzahl und Angaben zu:
den Referenzen siehe 3.8 (Firmen- und Personalreferenzen können sich:
überschneiden):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Terminplanung:
Gewicht 40%, Mindestwert 3:
Nachweise::
In einem kurzen technischen Bericht (max. zwei A4-Seiten) sind der Bauablauf, die:
Baustellenorganisation und Installation, das Bauprogramm des Unternehmers und:
die projektbezogene Qualitätssicherung darzustellen.:
Bewertungsskala von 0 (=keine Angaben) bis 5.0 (=sehr gute Erfüllung):
Der zu erreichende Zielwert beträgt 300 Punkte.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert und die Mindestwerte erreichen, erhält das Angebot den:
Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Espace Ste-Clotilde (1401) Génie civil

description: Travaux de génie civil. Estimation : CHF 3'850'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Beschaffung Strom 2016+.

ETH Zürich IB Betrieb

street: Kreuzplatz 5, KPL H24


title: Grünpflegearbeiten 2016

description: Mäharbeiten: entlang Staatsstrassen ca. 200 km Entsorgung: ca. 500 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: WWZ Energie AG, Chollerstrasse 24, 6301 Zug, Suisse

title: Lieferung und Montage einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses Schönenbüel, Unterägeri

eligibilityCriteria: 26.07.2013 Kosten: Keine


title: UZH, KOL, Instandsetzung Korridorböden, Rämistrasse 71, 8006 Zürich, BKP 211-01 Abbrucharbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: ohne Angaben


title: Appui au maître de l'ouvrage pour le projet «N01-46/48 passage supérieur de Töss sud, passage supérieur de Grafstal, jonction d'ouvrage d'art (KUBA) d'Effretikon».

description: Assistance générale du maître d'ouvrage dans le cadre du projet mentionné (assistance générale et assistance pour l'élaboration des bases du projet, pour les achats, les activités de contrôle, la gestion de la qualité du projet, l'accompagnement spécialisé du projet et la prise en charge de la direction générale des travaux pour l'ensemble du projet). Se reporter aux documents pour le descriptif détaillé des prestations.

awardCriteriaDetails:
CA1 : analyse des taches et approche prévue:
Analyse des tâches:
Approche prévue:
Qualité et adéquation de l'organigramme:
CA2 : compétences spécifiques a la mission et références de l'entreprise:
CA3 : compétences spécifiques a la mission et références des personnes clés:
Expérience professionnelle spécifique au projet:
Autres avantages spécifiques au projet:
Formation et formation continue:
CA4 : prix:
(calcul selon le nombre d'heures prédéfini pour assurer la comparabilité des offres):
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0:
Entre deux, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix:
Notation des autres critères d'adjudication:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500):

R + R Burger und Partner AG

street: Haselstrasse 1


description: Abschluss einer Krankentaggeldversicherung nach VVG für die Angestellten des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden

title: Ausschreibung der Krankentaggeldversicherung per 1.1.2019

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

street: Krombach 3


name: Einwohnergemeinde Untersiggenthal Abteilung Bau und Planung

description: BKP 214.3 Innenverkleidungen in Holz

title: BKP 214.3 Innenverkleidungen in Holz

description: BKP 214.3 Innenverkleidungen in Holz

street: Kornfeldweg 2


title: Ecole Liotard (M267TI) ingénieur chauffage ventilation


name: ARGE RMSS - Renato Maurizio Architekten AG, Schmid Schärer Architekten GmbH c/o Renato Maurizio Architekten AG

description: Pflegezentrum Promulins Samedan - BKP 221.0 Fenster aus Holz Neubau

title: BKP 221.0 Fenster aus Holz Neubau

street: Via Ca d'Castell 4


title: Steinackerweg, Abschnitt Schützenrain bis Goldackerweg

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Baukosten 0.75 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


title: Niederspannungs-Verteilung

description: Lieferung von Niederspannungs-Verteilung an die BKW Gruppe. Produktspezifikation gemäss technischem Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme an der Ausschreibung ist die Registrierung auf simap.ch obligatorisch. Die Ausschreibungsunterlagen sind bei der unter Ziffer 1.1 aufgeführten Ansprechperson per E-Mail zu beantragen. Die Vergabestelle stellt die Ausschreibungsunterlagen nur Unternehmen (Bewerbern) zu, welche die ausgeschriebenen Komponenten in wesentlichen Teilen selber herstellen und/oder direkt vertreiben. Die Vergabestelle behält sich vor, die Antragssteller auf die o.g. Bedingungen hin zu prüfen. Bei Verdacht auf Nichterfüllung der Anforderungen, behält sich die Vergabestelle vor, zusätzliche Nachweise einzufordern. Die Zustellung der Ausschreibungsunterlagen wird verweigert falls die verlangten Nachweise die Anforderungen nicht ausreichend belegen. Planer und Engineering-Dienstleister werden nicht zur Ausschreibung zugelassen und erhalten somit auch keine Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Preis, Wirtschaftlichkeit des Angebots: 55
Technische Lösung: 35
Angebotsbewertung & Logistikkonzept: 10


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe Stadtwerk Winterthur, Finanzen und Dienste

description: Ersatz Schutzgeräte, Steuergeräte und Kombigeräte für UW Grüze

street: Untere Schöntalstrasse 12

Sprecher Automation GmbH

street: Franckstraße 51

countryName: AT


title: ARA Killwangen. Gesamtsanierung ARA Beschaffung SBR Ausrüstung

description: Für die neu zu erstellenden 5 SBR zur Behandlung von Abwasser werden je ein Dekanter, 1 Überschusssschlammabzugssystem, , 2 Rührwerke sowie Belüftungseinrichtungen inkl. Gebläse sowie optional 1 System zur Schwimmschlammbekämpfung beschafft.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Qualität der technischen Lösung: 25
bereinigter Offertpreis: 25
Referenzen: 25
Wartung und Unterhalt: 25
Qualität der technischen Lösung: 25
bereinigter Offertpreis: 25
Referenzen: 25
Wartung und Unterhalt: 25


name: R. Morand et Fils SA,Route des Rez 11, 1667 Enney, Suisse

name: Hôpitaux universitaires de Genève, à l'attention de P.A Itten+Brechbühl SA,Rue des Gares 7, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: 022 555 28 55, E-mail:

title: HUG_PRRU / CFC 215 - Façades vitrées - Stores extérieurs

description: Les bâtiments de l'accueil / 8B, Prévot 7A et Stern 6A sont touchés par ces mises à niveaux. Le pavillon d'accueil est surélevé d'un niveau. Un garage Ambulances s'intègre sus l'avant-toit du pavillon qui est élargi et prolongé au droit de l'esplanade. L'actuel Accueil/Tri situé au rez-de-chaussée du pavillon d'accueil 8B est restructuré et ses flux sont réorganisés. Le rez-de-chaussée des bâtiments Prévot/7A et Stern 6A sont partiellement rénovés et réorganisés. La nécessité de maintenir en fonction le service des urgences pendant toute la durée du chantier conduit à un découpage des travaux par étapes qui rend la réalisation particulièrement complexe.


name: Gemeinde Uetikon am See Schule Uetikon am See, Schulpflege

title: Catering / Mittagsverpflegung für die Tagesbetreuung der Schule Uetikon am See

description: Dienstleistungsauftrag Die Leistungserbringerin soll an vier Tagen pro Woche (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag) für die Kinder sowie Betreuungspersonen der schulergänzenden Tagesbetreuung auf Bestellung vorbereitete Mittagessen liefern, wobei die Zahl der Mahlzeiten stark variieren kann (von ca. 70–100 Mahlzeiten pro Tag).

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: Outtasking SQL Betrieb

title: Outtasking SQL Betrieb

description: Outtasking SQL Betrieb

Fachhochschule Nordwestschweiz

street: Bahnhofstrasse 6

Trivadis Services AG

street: Badenerstrase 13


title: UW Etzel, GIS-Schaltanlage 110(50) kV.

Axpo Power AG

street: Parkstraße 23

Alstom Grid AG

street: Carl-Sprecher-Strasse 3


name: Rhätische Bahn AG,à l'attention de Guido Koch, RhB Strasse 1, 7302 Landquart, Suisse, Téléphone: 081 288 23 81, Fax: 081 288 23 78, E-mail:

title: Lieferung einer Zugbeeinflussungsanlage für das gesamte Netz der Rhätischen Bahn AG.

description: Bei der RhB ist das punktuelle Zugsicherungssystem ZSI-90 respektive ZSI-E eingesetzt. Das System entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und kann gravierende Signalfälle nicht verhindern. Das bestehende Zugsicherungssystem soll durch ein modernes Zugbeein-flussungssystem mit kontinuierlicher Überwachung abgelöst werden. Der Lieferant des neuen Zugsicherungssystems muss in der Lage sein das neue Zugsiche-rungssystem als Gesamtlösung zu liefern. Dazu gehören die Projektierung die Lieferung der Soft- und Hardware und die erfolgreiche Inbetriebnahme des Systems.


title: Acquisition de licences SAP


title: FW Nord Abschnitt Schulhausgasse

description: Elektroleitung 165m Graben Fernwärme 350m Graben Wasserleitung 140m Graben Hausanschlüsse 120m Graben Strassensanierung ca. 40m

eligibilityCriteria: Gemäss Dokument B "Besondere Bestimmungen".


name: SCRASA SA,Rte de Peney-Dessus 15, 1242 Satigny, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chemin de la Voie-Creuse - 1541 - Entretien des enrobés bitumineux


title: Katzenbachstrasse, Kirchenfeld

description: Vor- und Bauprojekt für Kanal-, Werkleitungs- und Strassenprojekt Honorarberechtigte Bausumme: 7 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Transparenta Sammelstiftung für berufliche Vorsorge

title: Lösung der beruflichen Vorsorge – möglicher Anschluss an eine Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung.

description: Gemäss Submissionsunterlagen.

Born Consulting AG

street: Nussbaumstraße 21, Postfach 66

street: Hauptstraße 105


title: Umbau Kantonales Zeughaus

description: Umbau des Kantonalen Zeughauses für eine Nutzung durch das Kantonale Obergericht in den Obergeschossen sowie Einbau einer Studiobibliothek für die Stadt Zug im Sockelgeschoss.


name: Dürsteler Bauplaner GmbH Weidweg 15 8405 Winterthur,à l'attention de Herrn Marc Diener, Weidweg 15, 8405 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 244 06 87, E-mail:

title: Sihlquai87 - 115 Bohr- und Schneidearbeiten

description: 115 Fräsen und Bohren Sanfte Renovation resp. Umbau des ganzen Schulhauses Bruttogeschossfläche ca. m2 14‘500 Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. – 4.Obergeschosse, Dachgeschoss Diverse Bohr- und Fräsarbeiten für Hausinstallationen, Sicherungsarbeiten etc. Begehung obligatorisch: 20.11.2014, 15’15 Uhr, Besammlung Haupteingang Sihlquai 87


title: Neubau Schulanlage mit Dreifachturnhalle Kleinholz Olten - BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Alle Baumeisterarbeiten zur Erstellung eines Neubaus einer Schulanlage mit Dreifachturnhalle, inkl. Baustelleninstallation, Bohr- und Trennarbeiten, Abdichtung von Bauwerk unter Terrain, Ortbetonbau, Maurerarbeiten und vorgefertigten Elementen aus Beton

eligibilityCriteria: Allemand


title: RAZ Weinfelden - Rundbogenhalle

description: Lieferung und Bau einer Rundbogenhalle gemäss Leistungsbeschrieb und zwingenden Anforderungskriterien


name: actescollectifs architectes sa,rue du jura 3, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 021 323 58 55, E-mail:

title: Extension du centre scolaire de Féchy comprenant 11 salles de classe et 1 salle de gym

description: Travaux de façades en bardage métallique dans le cadre de l'extension du centre scolaire de Féchy

eligibilityCriteria: Français


name: Divisione delle costruzioni,à l'attention de Piera Barabino, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 27 77, Fax: +41 91 814 27 39, E-mail:

description: Settore 1 CMMen Mendrisio Fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell'ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni delle strade cantonali, nel settore CMMen Mendrisio.

description: Settore 2 CMSot Sottoceneri Fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell'ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni delle strade cantonali nel settore CMSot Sottoceneri.

description: Settore 3 CMSot Sottoceneri Fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell'ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni delle strade cantonali nel settore CMSot Sottoceneri.

description: Settore 4 CMLoc Locarno Fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell'ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni delle strade cantonali nel settore CMLoc Locarno.

description: Settore 5 CMLoc Locarno Fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell'ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni delle strade cantonali nel settore CMLoc Locarno.

description: Settore 6 CMBel Bellinzona Fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell'ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni delle strade cantonali nel settore CMBel Bellinzona.

description: Settore 7 CMAlp Alpino Fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell'ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni delle strade cantonali nel settore CMAlp Alpino.

title: MP-SC 50 2022-2023 Manutenzione strade cantonali - settori 1-2-3-4-5-6-7 Biennio 2022-2023. Fornitura delimitazioni in pietra naturale

description: La gara d’appalto concerne la fornitura di delimitazioni in pietra naturale nell’ambito della manutenzione e conservazione delle pavimentazioni durante il biennio 2022-2023, nei rispettivi settori di competenza dei Centri di manutenzione. È ammessa la partecipazione a ogni singolo lotto. Il Committente delibera i lotti separatamente. Quantitativi principali per ciascun lotto: a) Cordonetti SN 8/25 e SN 8/50 ca. ml 2’800 b) Bordure RN 12/25 e RN 12S/20 ca. ml 1’200 c) Mocche tipo 12/15/18 ca. t 100

eligibilityCriteria: Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina Iscrizione.


title: H417b Sägentobelbrücke, Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 180 t; AC 8 N 100 t; AC T 16 N 130 t; Ungebundenes Gemisch 0/45 100 m3


description: Construction d'un nouveau bâtiment pour le degré primaire et redéfinition des espaces extérieurs

title: Construction d'une école primaire et redéfinition des espaces extérieurs

Dominique Rosset SA

street: Route du Petit-Moncor 19, CP 21


title: Blumenfeldstrasse Personenunterführung

description: Ingenieurleistungen für den Neubau der Personenunterführung an der Blumenfeldstrasse. Folgende Arbeiten sind geplant: - Neue Unterführung für zu Fuss Gehende und Velo Fahrende - Strassenbau im Bereich der Unterführung und der Blumenfeldstrasse auf einer Länge von ca. 160 m gemäss Bestvariante West-West der Vorstudie - Verschiebung des Bahnüberganges und Anpassung der SBB-Anlagen - Anpassung der öffentlichen Beleuchtung - Anpassung der Werkleitungen

eligibilityCriteria: Gemäss Angaben Angebot.


name: VIANAT SA,Rte de Montfleury 46, 1214 Vernier, Suisse

title: Rues J. Refhous et Muller Brun - 1550 - Rénov. réseaux électrique-reconstruction du collecteur EM


name: Service de l'énergie et de l'environnement

title: Assainissement du bruit ferroviaire, ligne 210 Daillens. Biel/Bienne. Lot 3 Neuchâtel Ouest.

description: 1. Coordination générale avec la fonction de directeur général de projet; 2. Avant-projet et informations aux propriétaires; 3. Projet accoustique PAC et conventions; 4. Appel d'offres; 5. Réalisation; 6. Réception des travaux, paiement et clôture. Environ 1'969 fenêtres. Selon chapitres 2 et 3 de l'offre avec formulaire pour la procédure d'adjudication des prestations mandataires.

awardCriteriaDetails:
C1 Personnes-clés:
C2 Prix:
C3 Heures:
C4 Planification:
C5 Organisation:
C6 Développement durable:

street: Tombet 24

Prona SA

street: Rue du Valentin 18/CP 1106


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur, à l'attention de Offerte: 070191 KER SPE GBB,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: N03/70 KER, Fachmandat SPE GBB (Geologische Baubegleitung, geotechnische Beratung und Begleitung anlässlich der Realisierung von diversen Losen im Gesamtprojekt)

description: La route nationale N03/70, de la jonction de Weesen jusqu’à la jonction de Murg, en direction de Sargans a besoin d’une rénovation totale. Le tunnel de Kerenzerberg a subi une rénovation générale il y a 35 ans. Outre la rénovation du tunnel de Kerenzerberg de 5.7 km de long, une nouvelle galerie de sécurité parallèle d’env. 5.5 km est nécessaire. De plus, le projet prévoit des travaux de réfection et de rénovation au niveau des zones d’approche du tunnel.

eligibilityCriteria: Conformément aux explications du dossier d'appel d'offres.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: QUALITÄT DES ANBIETERS: 40
Qualifikation der Schlüsselpersonen bezüglich der Anforderungen im Projekt:
unterteilt in::
- ZK1.1: Projektleiter: 25
1 Referenzprojekt:
- ZK1.2: Projektleiter Stv.: 15
1 Referenzprojekt:
Beurteilung: Projektspezifische Berufserfahrung der Schlüsselperson; Komplexität, Vergleichbarkeit, Aufgabenumfang und Kontext des Referenzprojekts; Funktion im Projekt; weitere projektspezifische Vorteile; Aus- und Weiterbildung.:
ZK2: QUALITÄT DES ANGEBOTES: 30
unterteilt in::
- ZK2.1: Aufgabenanalyse / Vorgehensvorschlag: 20
- ZK2.2: Risikoanalyse: 5
- ZK2.3: Organisation des Anbieters: 5
- ZK3: PREIS: 30
Bereinigte Angebotssumme:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Architram architecture et urbanisme SA, à l'attention de Jean-Daniel Crot,Avenue de la Piscine 26, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: +41 21 631 35 35, Fax: +41 21 631 35 25, E-mail:

description: CFC 113, 127, 131, 161 Travaux préparatoires

description: CFC 135.0, 135.1 Canalisations au réseau Communal

title: Travaux préparatoires

description: Travaux préparatoires et canalisations au réseau Communal

eligibilityCriteria: Conformément au dossier d'appel d'offres


Institut de recherche en infectiologie

street: Bâtiment AI - Station 15


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

title: Hôpital des enfants-bâtiment existant-étapes 2 et 3 Ouest et Est-271.12/13 plâtrerie, cloisons, revêtement.

description: Étape 2 aile Ouest, onco-hématologie, travaux de cloisons en placoplâtre et enduisages en 2 étapes. Étape 3 aile Est, locaux de consultation travaux de cloisons en placoplâtre et enduisages en 3 étapes. Le montant total est estimé à de 142 728,55 CHF TTC.

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité du prix:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expérience:
Formation professionnelle:

street: rue David-Dufour 5, case postale 22


name: Division études démographiques et enquêtes auprès des ménages, section revenus, consommation et conditions de vie

title: Préparation et réalisation de l’enquête téléphonique assistée par ordinateur SILC selon un questionnaire donné.

description: Selon le document d'appel d'offres.

street: espace de l'Europe 10

MIS Trend SA

street: Pont Charles-Bessières 3


name: Sezione della logistica - Servizi centrali - Gestione concorsi,à l'attention de Patrizio Barelli, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 91 814 78 35, Fax: +41 91 814 78 39, E-mail:

title: 11137 - Concorso per le opere da gessatore – pareti e rivestimenti in carton-gesso occorrenti al nuovo stabile amministrativo 3 a Bellinzona.

description: Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi del Concordato intercanto-nale sugli appalti pubblici (CIAP) per le opere da gessatore – pareti e rivestimenti in cartongesso occorrenti al nuovo stabile amministrativo 3 a Bellinzona. Oggetto della gara d’appalto. Opere da gessatore – pareti e rivestimenti in cartongesso. Quantitativi principali: Pareti e rivestimenti edificio A ca. mq. 4000 Pareti e rivestimenti edificio B ca. mq. 1100

eligibilityCriteria: Procedura. La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 12a CIAP).


description: Engineering, fabrication, livraison, montage, suivi du chantier et de la mise en service, mise en service du contrôle- commande et protection, contrôle-commande locale pour UW Wimmis 220kV. Livraison de SAS pour le poste, y compris les fournitures et les services suivants: — exécution de la planification pour la réalisation, — la production, — Test d'acceptation en usine (FAT), — le transport sur le site et le déchargement, — montage sur site, — Ligne de démarrage (incl. Responsabilités liées au travail), — Mise en service (MES), — la mise sous tension, — Test d'acceptation du site (SAT), — opération d'essai. Les services sont expliqué en détail dans les documents C2.0_Projektbeschreibung.pdf.

title: UW Wimmis 220kV — SAS

description: UW Wimmis 220kV — SAS

Swissgrid AG

street: Bleichemattstrasse 31, Postfach

ABB Schweiz AG

street: Brown Boveri Strasse 6


name: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS), à l'attention de Zakaryae Alaoui,Quai de la Thièle 32, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, E-mail:

description: Selon point 2.5

description: Selon point 2.5

description: Selon point 2.5

title: Projet commun d'acquisition d'un Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageur (SAEIV) des réseaux de Morges, Nyon et Yverdon-les-Bains.

description: La description et les spécifications techniques de cet appel d’offres sont indiquées dans le Cahier des charges techniques. Elles concernent plus précisément : • La réalisation d’une étude menée en collaboration avec les 3 réseaux pour définir les spécifications détaillées de l’ensemble de la fourniture prévue au marché. • La fourniture, l’installation et la mise en service des équipements, des logiciels et des interfaces permettant d’assurer les fonctions de préparation des données, de suivi et de régulation en temps réel, de recueil et d’analyse statistique du service produit, et en option d’information voyageurs. • L’organisation de sessions de formation des formateurs, utilisateurs et techniciens de maintenance. • La fourniture des documentations. • La garantie des matériels, logiciels et progiciels.

eligibilityCriteria: conformément aux critères cités dans les documents


name: Zweckverband Kläranlage Birmensdorf c/o Gemeindeverwaltung

title: Schalt- und Steuerschränke

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von: - 29 Schaltschrankfelder - 2 Doppelböden - diverse bestehende Felder unter laufendem Betrieb anpassen Engineering: - Mithilfe bei Auslegung der UV's - Erstellen CAD-Detaildispositionen

eligibilityCriteria: Einhalten der Submissionsverordnung


title: Luzern - Immensee: Neugestaltung Bahnhof Küssnacht am Rigi

description: Gesamtprojekt: Der Bahnhof Küssnacht stellt die zentrale Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr im Bezirk wie auch in der Region dar. Aufgrund des absehbaren Bevölkerungswachstums, der Zunahme der Pendlerströme und des damit verbundenen Ausbaus des öffentlichen Verkehrs wird der Bahnhof in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Er entspricht aber in seiner heutigen Ausgestaltung nicht den Anforderungen, welche an einen regionalen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs gestellt werden. Es sind Anpassungen notwendig, welche zu einem Plus an Sicherheit, Service und Komfort sowie zu einer besseren, behindertengerechten Erschliessung führen. Die zu erneuernde Anlage, ein Gemeinschaftswerk von SBB und Bezirk Küssnacht, soll als gut gestaltete Einheit wahrgenommen werden und die enge Beziehung zwischen Bahn, Bus und Individualverkehr optimal lösen. I) Neugestaltung des Bahnhofes bestehend aus drei Teilprojekten (Baumeisterarbeiten): - TP 1 Bahnzugang / Gleisanlagen SBB: Niveaufreier Zugang zum Mitteperron via neue Personenunterführung, Perron P55 (Abbruch, Baugrubenaushub und –sicherung, Entwässerung, Ortbeton, Abdichtung, Perronrandwinkel, Belagsarbeiten). Vom Bushof führen Treppen und Rampen sowie ein Lift zur Personenunterführung und zu den Perronanlagen. Der bestehende Hausperron inkl. Niveauübergang wird abgebrochen und der Zutritt à Niveau verhindert. Der Mittelperron wird über die gesamte Länge von 220 m auf behindertengerechte 55 cm ab Schienenoberkante (P55) angehoben und analog zum Bushof mit einem Dach, einem Warteraum und Bänken ausgerüstet. -TP 2: Bahnhofplatz/Bushof: Neuer, überdeckter Bushof mit sieben Anlegestellen. Verbesserte Verkehrsführung bestehendes Bahnhofareal (Abbruch, Entwässerung, Planie, Randabschlüsse, Belagsarbeiten). Südlich vom Bahnhofgebäude wird ein neuer, überdeckter Bushof zum zentralen Platz, der den Zubringerverkehr von der Strasse und die Bahnanlage in idealer Weise verbindet. Es entsteht eine Insel für Bus- und Bahnkunden, auf der alle notwendigen Einrichtungen für die Kundschaft des öffentlichen Verkehrs Platz finden. Der Bushof bildet den Ausgangspunkt für die 5 Buslinien, mit denen der Bahnhof bedient wird. Die Anlage ist so dimensioniert, dass das Busangebot im Bedarfsfalle erweitert werden kann. -TP 3: Zugang Haltikerstrasse: Hangseitiger Fussgängerzugang zur Unterführung (Aushub, Ortbeton, Abdichtung, Belagsarbeiten). Richtung Westen wird die Personenunterführung unter dem bergseitigen Gleis weitergeführt. Von hier führt via aufsteigende Treppe ein Weg entlang des Bahntrasses bis zur Haltikerstrasse. Mit dieser Verbindung erhalten die Bahn- und Busbenutzer aus dem Gebiet Haltikerstrasse einen direkten Zugang zum Bahnhof. Zudem wird die Wanderwegverbindung vom See zum Gebiet Allmig optimiert. II) Erneuerung Oberbau Bahntrasse km 15.913 – 16.330: Unterbausanierung und Ersatz des Schotters in den Gleisen und Gleisgeometrie anpassen (Aushub, Entwässerung, Planie, Sperrschicht, Vorschotterung, Kabelkanal). Der Unterbau wird nach SBB Reglement RTE 21110 ’Unterbau und Schotter’ erneuert. Der Aufbau, bestehend aus Fundationsschicht, Sperrschicht und Schotter, wird nach Einbau eines Geotextils erstellt. Ein Quergefälle von 5% in Richtung der neuen Sickerleitung stellt die Entwässerung des Unterbaus sicher. III) Fahrleitungserneuerung km 15.700 bis 16.800: Rückbau und Ersatz der bestehenden Mast-Fundamente (Abbruch, Ortbeton) Hauptmengen (gesamte Ausschreibung, Ziff. I, II, III) -Ausgeschriebene Mengen und Lieferungen (unverbindliche Richtwerte): · Belagsabbruch 4'800 m2 · Baugrubenaushub 3'600 m3 · Rückbau Fundationsschichten 900 m3 · Grabenaushub 1'700 m3 · Aushub Trasseerneuerung (Bahnschotter) 4'000 m3 · Spundwände 2'200 m2 · Schalungen 2'000 m2 · Bewehrungen 80'000 kg · Ortbeton 600 m3 · PBD Abdichtung 400 m3 · Fundation, Kiessand 4'600 m3 · Sickergeröll 1'100 m3 · Bahnschotter 2'100 m3 · Walzasphalt 2'400 to · Betondecken 800 m2

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Kriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Zuschlagskriterien::
1) Einhaltung der geforderten:
Qualität + Sicherheit,: 40
Subkriterien::
1.1) Angaben und Referenzen der Schlüsselpersonen,: 20
1.2) Qualitäts- und Sicherheitskonzept,: 10
1.3) Objektbezogene Auftragsanalyse,: 10
2) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Subkriterien::
2.1) Logistikkonzept: Angemessene Berücksichtigung der:
technischen und betrieblichen Abhängigkeiten,: 20
2.2) Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms,: 10
3) Gewähr für Einhaltung Termine,: 20
Subkriterien::
3.1) Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend:
vorgegebenen Termine,: 10
3.2) Plausibilität und Qualität des Bauprogramms mit vorgese-hener Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse und Zusammensetzung Equipe,: 10
4) Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Kriterien und Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
2.0: schlechte Erfüllung, da die Angaben ohne Bezug auf:
das Bauvorhaben sind:
3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe nicht dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet,:
hohe Innovation:
Sofern für ein Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen gewichteten Subkriterien. Dies kann beim Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Soweit die SBB AG kommerzielle und rechtliche Vorbehalte des Anbieters akzeptiert, werden diese quantifiziert:
und für den Offertvergleich auf die offerierten Preise aufgerechnet.:
Berücksichtigung von Mehr- und Minderaufwändungen::
Führt ein Angebot zu veränderten Aufwändungen der SBB AG und/oder Dritter für Arbeiten im Rahmen der Ausführung (Bauzüge, Personal, Sicherheit, Lieferungen, Projektierung, Bauleitung usw.), werden diese Minder- oder Mehraufwändungen zur Vergleichbarmachung der Angebote von der Eingabesumme abgezogen respektive dieser aufgerechnet.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag,:
welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Nachweise zu den Zuschlagskriterien::
Ad 1):
- Pro Schlüsselperson (Bauführer, Polie-re) und zugeordnete Sparte (Bahnbau, Tiefbau, Strassenbau) je 1 Referenz in-nerhalb der letzten 5 Jahre. Die Refe-renzen müssen sich auf vergleichbare Objekte beziehen (im Bezug auf die An-forderungen) und spezifische Angaben zum Aufgabenbereich enthalten.:
- Je Arbeitsgruppe gültiger Ausweis Sicherheitschef und dessen Stv.; Angaben über ein projektbezogenes QM-Konzept:
- Auftragsanalyse im technischen Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und Leistungsannahmen:
Ad 2):
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
- Vorgesehene Geräte und Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
Ad 3):
- Nachweis der Einhaltung vorgegebener Termine:
- Bauprogramm des Unternehmers mit vorgesehener Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse und Zusammensetzung Equipe:
Ad 4):
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und –abwasser. Entwässerungskonzept für Baustelle insbesondere während Abbruch- und Betonierarbeiten. Mass-nahmen zur Minimierung der Lärm- und Staubbelastung. Downloads / Formulare unter www.sz.ch:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Kriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Zuschlagskriterien::
1) Einhaltung der geforderten:
Qualität + Sicherheit,: 40
Subkriterien::
1.1) Angaben und Referenzen der Schlüsselpersonen,: 20
1.2) Qualitäts- und Sicherheitskonzept,: 10
1.3) Objektbezogene Auftragsanalyse,: 10
2) Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Subkriterien::
2.1) Logistikkonzept: Angemessene Berücksichtigung der:
technischen und betrieblichen Abhängigkeiten,: 20
2.2) Einsatz der Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms,: 10
3) Gewähr für Einhaltung Termine,: 20
Subkriterien::
3.1) Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend:
vorgegebenen Termine,: 10
3.2) Plausibilität und Qualität des Bauprogramms mit vorgese-hener Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse und Zusammensetzung Equipe,: 10
4) Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Kriterien und Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
2.0: schlechte Erfüllung, da die Angaben ohne Bezug auf:
das Bauvorhaben sind:
3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe nicht dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet,:
hohe Innovation:
Sofern für ein Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt der Bewertung der einzelnen gewichteten Subkriterien. Dies kann beim Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Soweit die SBB AG kommerzielle und rechtliche Vorbehalte des Anbieters akzeptiert, werden diese quantifiziert:
und für den Offertvergleich auf die offerierten Preise aufgerechnet.:
Berücksichtigung von Mehr- und Minderaufwändungen::
Führt ein Angebot zu veränderten Aufwändungen der SBB AG und/oder Dritter für Arbeiten im Rahmen der Ausführung (Bauzüge, Personal, Sicherheit, Lieferungen, Projektierung, Bauleitung usw.), werden diese Minder- oder Mehraufwändungen zur Vergleichbarmachung der Angebote von der Eingabesumme abgezogen respektive dieser aufgerechnet.:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag,:
welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Nachweise zu den Zuschlagskriterien::
Ad 1):
- Pro Schlüsselperson (Bauführer, Polie-re) und zugeordnete Sparte (Bahnbau, Tiefbau, Strassenbau) je 1 Referenz in-nerhalb der letzten 5 Jahre. Die Refe-renzen müssen sich auf vergleichbare Objekte beziehen (im Bezug auf die An-forderungen) und spezifische Angaben zum Aufgabenbereich enthalten.:
- Je Arbeitsgruppe gültiger Ausweis Sicherheitschef und dessen Stv.; Angaben über ein projektbezogenes QM-Konzept:
- Auftragsanalyse im technischen Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und Leistungsannahmen:
Ad 2):
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation.:
- Vorgesehene Geräte und Maschinen unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Bauprogramms:
Ad 3):
- Nachweis der Einhaltung vorgegebener Termine:
- Bauprogramm des Unternehmers mit vorgesehener Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse und Zusammensetzung Equipe:
Ad 4):
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und –abwasser. Entwässerungskonzept für Baustelle insbesondere während Abbruch- und Betonierarbeiten. Mass-nahmen zur Minimierung der Lärm- und Staubbelastung. Downloads / Formulare unter www.sz.ch:


name: Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

title: Licences de logiciel


name: Axpo AG, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse

title: Stahlwasserbauliche Anlagen mit den Teillosen Hochwasserentlastung, Hauptkraftwerk, Dotierkraftwerk und Rechenreinigungsmaschinen

description: Beim Projekt NERU New Design 2010 handelt es sich um den Umbau der bestehenden drei Rohrturbinengruppen des Hauptkraftwerkes (HKW) aus dem Jahr 1961 (MG 1 - 3) und den Neubau einer vierten identischen Maschinengruppe (MG 4) zwischen der dritten MG und dem Neubau der Hochwasserentlastung. Zusätzlich wird für die Verarbeitung des Restwassers im alten Aarelauf ein Dotierkraftwerk (DKW) mit einer Dotiermaschinengruppe neu erstellt. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist das Los B. Die Lieferungen und Leistungen umfassen die Auslegung, die Berechnung, die Konstruktion, die Fabrikation, die Lieferung, den Korrosionsschutz, die Montage und die Inbetriebsetzung der jeweiligen Stahlwasserbauanlageteile der Teillose B1, B2A, B2B und B3 gemäss den Spezifikationen. Los B1: Stahlwasserbau Hochwasserentlastung • Betriebs- und Revisionsverschlüsse sowie Brückenkonstruktion der Hochwasserentlastung sowie diverse Nebenanlagen nach Spezifikation. Los B2A: Stahlwasserbau Hauptkraftwerk • Neubau und Instandstellung Rechen, OW- und UW-Revisionsverschlüsse des Hauptkraftwerkes sowie diverse Nebenanlagen nach Spezifikation, • Umbau und Einsetzen von temporären Dammbalken. Los B2B: Stahlwasserbau Dotierkraftwerk • Neubau Horizontalrechen, OW- und UW-Revisionsverschlüsse, Armaturen und Ausrüstungen Fischabstiegsanlage sowie diverse Nebenanlagen nach Spezifikation. Los B3: Stahlwasserbau Rechenreinigungsmaschinen • Rechenreinigungsmaschine (Seilzugmaschine) und Anlagen für die Geschwemmselentsorgung für das Hauptkraftwerk sowie diverse Nebenanlagen nach Spezifikation, • Horizontalrechenreinigungsmaschine und Anlagen für die Geschwemmselentsorgung für das Dotierkraftwerk sowie diverse Nebenanlagen nach Spezifikation.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: ARGE Glattal 8 plus c/o Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG

name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Les principaux travaux du présent projet comprennent la nouvelle construction de la liaison de la route nationale entre la jonction de Zurich nord et la nouvelle jonction de Baltenswil ainsi que l’aménagement des voies sur la N11 (jonction de Zurich nord – Kloten sud) et la N01 (Wallisellen – Winterthour-Töss). Le présent mandat mis au concours comprend notamment les prestations d'ingénieur en transports relatives à la prise en charge, à l’aménagement et à l’application des modèles de trafic existants ainsi que la réalisation d’évaluations du projet sur la base des indicateurs de durabilité pour les projets infrastructurels routiers Nistra et les systèmes d’évaluation comparables. Le présent mandat porte sur la phase projet général (avec en option la phase projet définitif). Se reporter aux documents de l’appel d'offres pour le descriptif détaillé des prestations.

description: — N01/N11/N121 autoroute de Glattal/ingénieur en transports, NISTRA inclus.

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

street: Neue Bahnhofstrasse 160


title: ARA Thunersee, Ausbau PAK, BKP 721 Großrohrinstallationen.

description: — Lieferung und Montage von Edelstahl Grossrohrinstallationen, Formstücken und Armaturen. — DN 600: ca. 50 m / DN 500 ca. 100 m / DN 150 — 300 ca 150 m — Montage von Pumpen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:
Referenzen des Anbieters:
Qualität der Offerte:

Ryser Ingenieure AG

street: Engestraße 9, Postfach 826

Rudolf Berglas AG, Rohrbau und Montagen

street: Steinacker 3


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Instandsetzung und Neubau Feldbergstrasse 47, 4057 Basel, BKP 271 Gipserarbeiten

description: BKP 225.2 Spezielle Dämmungen BKP 271.0 Verputzarbeiten (innere) BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten (Trockenbau) BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Preis: