name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Daniel Rey,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Alpole - Deuxième phase d'implantation de l'EPFL en Valais - Sion CFC 221.4 - Façades en métal


name: Sezione della logistica - Area servizi di supporto - Servizio appalti, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Suisse, URL www.ti.ch/logistica

scheme: CPV

title: 19139 - Amministrazione cantonale - Fornitura toner e cartucce

documentType: tenderNotice

description: Fornitura toner e cartucce d'inchiostro per stampanti e fax

eligibilityCriteria: Italiano

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procedura aperta

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud

documentType: awardNotice

description: Construction d'un immeuble de 70 logements, surface commerciales au rez de chaussées, garage souterrain aux 1er, 2e et 3e sous-sol. Marché concernant les travaux de fourniture et pose d'armoires et diverses menuiseries pour la crèche, le fitness et les 70 appartements pour un montant estimatif de Frs 337 000,00.

description: CFC 273 Menuiseries divers crèches — fitness — appartements.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

street: Av. du Général Guisan 56

Marobag Romandie SA

street: La Pierrreire 8


description: Services informatiques en lien avec la solution SAP: - Les consultants seront amenés à travailler sur des projets ou sur des activités de maintenance évolutives ou correctives. - La prestation sera en régie, sur la base d’un nombre d’heures maximal annuel commandé en début d’année. - Les consultants participeront à la documentation des activités. - L’EPFL pourra demander des prestations particulières comme de la veille technologique, des démonstrations ou des formations.

title: Développeurs SAP @EPFL

mainProcurementCategory: services

Direction des Achats

street: Bâtiment BI A0 517

Saphir Consulting Sàrl

street: Champ le Devant 28


name: Die Schweizerische Post AG / F31 Beschaffung, à l'attention de CC-WTO - Projekt "Weiterentwicklung Codiersystem",Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Suisse, E-mail:

title: Développement du système de codage

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Blende zu Laseraltimeter für einen interplanetaren Raumflug zur Erstellung einer topographischen Karte des Merkurs

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

description: Die folgende Submission umfasst folgende Arbeiten. — Anpassung der NS-Verteilung in der Tunnelzentrale, — Anpassungen von NS-Verteilungen auf der offenen Strecke, — Lieferung, Verlegung und Einzug von 6 000 m NS-Kabel unterschiedlicher Querschnitte, — Lieferung, Verlegung und Einzug von 10 000 m 12-faseriges LWL Kabel inkl. KEV, — Ergänzungen an der Erdungsanlage für die 11 neuen Anzeigequerschnitte, — Anpassungsarbeiten in NS-Verteilungen und 11 QSK auf der offenen Strecke, — Messungen und erstellen SINA.

title: Elektroinstallationen GH/GW Lieferung und Montage der NS- und LWL-Verkabelung, der Erdungsanlagen und Ausbau der NS-Verteilungen und für das GHGW F4-VM im Abschnitt Wollerau – Wädenswil.

description: Die folgende Submission umfasst folgende Arbeiten: — Anpassung der NS-Verteilung in der Tunnelzentrale, — Anpassungen von NS-Verteilungen auf der offenen Strecke, — Lieferung, Verlegung und Einzug von 6 000 m NS-Kabel unterschiedlicher Querschnitte, — Lieferung, Verlegung und Einzug von 10 000 m 12-faseriges LWL Kabel inkl. KEV, — Ergänzungen an der Erdungsanlage für die 11 neuen Anzeigequerschnitte, — Anpassungsarbeiten in NS-Verteilungen und 11 QSK auf der offenen Strecke, — Messungen und erstellen SINA.

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen


title: N2 Secondo tubo San Gottardo (2TG) - Progettista galleria dalla fase Progetto esecutivo alla fase Messa in esercizio, conclusione

description: Voir point 4.6 «Autres indications».

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 “Sonstige Angaben”.:


awardCriteriaDetails: Prix de l'offre pour l'ensemble de l'équipe de planification générale. Indications concernant les honoraires et les charges, nets et y compris la TVA (pondération: 30%).: 30

Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39


title: Projet de panneau solaire photovoltaïques sur la toiture du nouveau chauffage à distance de Cernier

description: Marché d'entreprise totale pour l'étude, les plans d'exécutions, la fourniture, pose de panneaux solaires photovoltaïques et la mise en service

eligibilityCriteria: Selon indication du dossier d'appel d'offres

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Supro Nährmittel AG,Bleichestrasse 31, 9323 Steinach, Suisse

title: Mayonnaise

description: Die Logistikbasis der Armee (LBA) ist für die Belieferung von Mayonnaise zu Gunsten der Schweizer Armee verantwortlich. Damit die LBA dieser Verantwortung gerecht werden kann, soll zu Gunsten des Bedarfsträgers die Versorgung mit Mayonnaise sichergestellt werden.

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


currency: USD

name: Thomson Reuters (Professional) UK Limited IP&Science Division

name: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

title: Accès à l'outil de recherche Thomson Innovation


description: Renouvellement des installations de sécurité d'Alle, Alle-Centre, Vendlincourt et Bonfol par des enclenchements avec signaux nains. Les signaux seront de type L. Tous les signaux seront à LED. Les enclenchements seront télécommandés depuis Tramelan par l'intermédiaire de la télécommande VBBa. Le contrôle de la marche des trains sera de ETCS L1LS avec la fonctionnalité EuroZub. Les enclenchements seront reliés par des blocks TMn 840 et interdiction TMn 841. Un interface TMn840/841 entre la gare CFF de Porrentruy et la gare CJ d'Alle est prévu. Les PN Albisetti, Étangs seront totalement renouvelés La commande du PN Courtavon sera renouvelée. Le PN de Miécourt avec demi-barrières sera transformé en PN à barrières complètes.

title: Renouvellement des installations de sécurité ferroviaire de la ligne Porrentruy-Bonfol, Porrentruy non-compris

Chemins de fer du Jura

street: Rue du Général Voirol 1

BÄR Bahnsicherung AG

street: Riggenbachstrasse 6


name: zb Zentralbahn AG, Bereich Infrastruktur

title: 2-Wege-Fahrzeug für die Schneeräumung auf Schiene und auf Strasse

documentType: cancellationDetails

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis: 50
ZK2: Fahrzeugführung mit Ausweis Kat B/D1: 20
ZK3: Einsatzgeschwindigkeit Strasse 80km/h, Schiene 50km/h: 10
ZK4: Gesamtkonzept Apparateverteilung erfüllt die AB/EBV udn garantiert eine optimale Gewichstverteilung. Bilanz ist beizulegen, darin enthalten muss eine Nutzlastreserve von 1Tonne sein.: 20


name: Gebäudeversicherung Kanton Zürich Kantonale Feuerwehr

title: 1 Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug (TLF)

description: Lieferung eines Fahrgestells für ein TLF einer Feuerwehr, 15 - 16 t gemäss Pflichtenheft der GVZ, mit folgenden zu offerierenden Zusatzpunkten: - Wandlerautomatik-Getriebe ohne Retarder - Einfachkabine, 2-plätzig, mit Rückwandfenster - Antrieb 4 x 4 - Fahrschulbremsventil mit Ein-/Ausschalter

eligibilityCriteria: Es gelten die Bestimmungen des Pflichtenhefts für Tanklöschfahrzeuge der GVZ

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


description: Die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon und die Gemeinde Buchs planen ein gemeinsames Projekt in Form einer Schulraumerweiterung mit Werkzentrum, einer Dreifachturnhalle und einem multifunktionalen Gemeindesaal mit Bibliothek auf dem Areal Petermoos. Das Gesamtprojekt ist in 2 Etappen auszuführen.

title: Erweiterung Schulanlage Petermoos – BKP 273.3/282.5/283.4 Allg. Schreinerarbeiten + Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Itten+Brechbühl AG

street: Technoparkstraße 1


title: Sanierung und Erweiterung Oberstufenschulhaus Horw, ORST BKP 277.2 Elementtrennwände.

description: Das bestehende Gebäude wird bis auf die Tragstruktur komplett abgebrochen. Südlich wird das Schulhaus mit einem ebenfalls 3-geschossigen Anbau in Stahl-Beton-Verbundbauweise erweitert. Die Gebäudehülle wird in einer zweischichtigen Metall-Glasfassade ausgeführt. Die Trennwände werden in Trockenbauweise erstellt, die abgehängten Deckenbekleidungen sind in Metall vorgesehen.

Gemeinde Horw Baudepartement Hochbau

street: Gemeindehausplatz 1


description: Travaux de chapes.Halles d'engagement du transport aérien et le piquet de sauvetage. Volume sia du bâtiment 129'932 m3 / Surface d’étage 14'650 m2.Le présent appel d’offre concerne uniquement le bâtiment de la Halle 3. Le chantier de la Halle 2 étant différé dans le temps un nouvel appel d’offres sera lancé.

title: Payerne/VD - Base aérienne – Nouvelles Halle 2 et Halle 3, CFC 281.0

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1


name: Gemeinde Neuenhof Vertreten durch den Gemeinderat

description: Metallbauarbeiten _ Schulhaus Schibler und Aula.

description: Innere und Äussere Oberflächenbehandlungen _ Schulhaus Schibler und Aula.

description: Beleuchtungskörper_Schulhaus Schibler und Aula.

description: Aussentüren aus Metall_Schulhaus Schibler und Aula.

title: Erweiterung und Erneuerung Schulanlage Neuenhof. Schulhaus Schibler und Aula.

description: BKP 221.6 Aussentüren aus Metall; BKP 233 Beleuchtungskörper; BKP 272 Metallbauarbeiten; BKP 285 Innere/Äussere Oberflächenbehandungen.

street: Zürcherstraße 107


name: Spinelli SA,Via Motta62, 6900 Massagno, Suisse

title: N2 EP14 Ceneri - Bellinzona Sud (Fase 1), BSA, Lotto 8200, illuminazione

description: Vedasi punto 4.5 "Altre indicazioni".


description: Erweiterung und Instandsetzung BKP 272 Türen und Festverglasungen aus Metall.

title: BAV 60156 Ausbildungszentrum Rohwiesen

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

Oppikofer Stahl- und Metallbau AG

street: Wespenstrasse 10


title: RC 170 : Les Ponts-de-Martel - Les Petits-Ponts

description: Remplacement de la couche de roulement après fraisage par un AC 11S + polymères, épaisseur 40 mm. renforcé par des géogrilles en carbone sur la totalité du chantier. En travaux de préparation, réfection ponctuelle de bordures et pavés et trottoir arrière. Surface du chantier 11'900m2 pour 1'600 m de longueur.

eligibilityCriteria: Prix: aucun Aucun émolument de participation n'est requis


name: Service achats transports publics genevois

description: Lot 105 — fourniture des appareils de voies CFC 610.18 +610.19.

description: Fabrication et livraison des appareils de voies.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Route de la Chapelle 1

Vossloh Cogifer

street: rue de l'Usine

countryName: LU


title: Kunstversicherung für das Schweizerische Nationalmuseum

description: Zur Absicherung der Objekte des SNM, aber auch der Objekte von Dritten, die sich dauerhaft oder temporär in der Obhut der versicherten Museen/Institutionen befinden, benötigt das SNM eine Kunstversicherung. Es werden Versicherungslösungen für die Sammlung inklusive des eingehenden Leihverkehrs und ebenfalls für den ausgehenden Leihverkehr gesucht.

eligibilityCriteria: Deutsch

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


title: Dienstfahrzeuge Kantonspolizei

description: +++Die hier aufgeführten Anforderungen sind nicht abschliessend (siehe detaillierte Offertunterlagen) AUFTRAG 16 1 Kleinbus/Transporter fabrikneu, rundum verglast, 4-türig, 5 Sitzplätze, Einzelsitz für Fahrer und Beifahrer, 3-er Sitzbank im Fahrgastraum, max. 3500 Kg GG, Fahrzeughöhe max. 2000 mm, Fahrzeuglänge 4900 mm (+/- 100 mm), Turbo-Dieselmotor, mind. 440 Nm/190 PS, Allradantrieb, Automaticgetriebe, Heckklappe, Farbe Weiss Eintausch: Nissan Pathfinder .

eligibilityCriteria: Jeder Auftrag ist mittels einer separaten Offerte und in einem eigenen Kuvert einzureichen


description: Bau einer Schule mit Sporthalle und Außenanlagen. 5-geschossiges Gebäude. Umgebungsarbeiten: Kunstrasenspielfeld mit Ballfanganlage und Tribüne, Allwetterplatz mit Umgebungsbegrünung.

title: Neubau Schule und Sport Ried, Köniz, 411; Baumeisterarbeiten und 420 Gartenanlagen gesamt

Gemeinde Köniz

street: Landorfstrasse 1


title: KW Gisentella - Rohrleitungsbau

description: Druckleitung aus Guss, DN 600 mm, Länge ca. 985 Meter. Druckstufe bis 40 bar. Armaturen DN 600 mm im Entsander Druckleitung aus PE DE 400 mm, Länge ca. 70 Meter, PN 10. Armaturen DN 400 mm im Entsander Trinkwasserleitung aus PE DE 40mm, PN 16, Länge ca. 170 Meter Umlegung Trinkwasser, Gussleitung DN 100 mm, Länge ca. 20 Meter

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


title: Ersatzneubau Hochhaus Winterthur, SKP 273-07 Türen aus Holz Untergeschosse Teilprojekte: EGT, BHH

eligibilityCriteria: siehe Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis, günstigtes Angebot:
Firmenreferenzen:
Schlüsselperson:


name: Geriatrische Klinik St Gallen AG,à l'attention de Robert Etter, Rorschacherstrasse 94, 9000 St Gallen, Suisse, Téléphone: 071 243 81 11, Fax: 071 243 81 12, E-mail:

title: Geriatrische Klinik St. Gallen / Sanierung und Erweiterung SKP 285.1 Innere Malerarbeiten (P2)

description: Innere Malerarbeiten auf Decken ca. 3'000 m2, Wände ca. 14'000 m2, davon mit Vliesbelag ca. 1'000 m2 sowie Türzargen ca. 350 St. Sämtliche Räume befinden sich im 1. UG bis 6. OG.

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung


description: Betriebliche Ziele Maximalen Entflechtung der Prozesse und einer optimalen Flächennutzung in der Klinik Beau-Site. Es soll Wachstum in den Bereichen Notfallmedizin und Herzmedizin ermöglichen. Durch die Geschossgleiche Anordnung des Aufwachraum und der Intermediat-Care Unit auf dem OP-Geschoss 1. UG sind Effizienzsteigerungen zu erwarten. Bauliche Ziele Folgende Abteilungen sollen angepasst werden: Erdgeschoss: Notfall, Endoskopische und Kardiologische Tagesklinik, Endoskopie. 1. Untergeschoss: Aufwachraum mit 6 Betten, Intermediate-Care Unit mit 4 Betten 2. Untergeschoss: Herzzentrum mit 2 Herzkatheterlabore mit den Nebenräumen 3. Untergeschoss: Physiotherapie Die Räume sollen den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Normen entsprechen: Brandschutz, Statik, Erdbebensicherheit, Altlasten, etc. Es sollen die zwingend notwendigen Anpassungen der bestehenden technischen Anlagen gemacht werden und die Räume sollen den Bedürfnisse der Nutzer entsprechen.

title: Klinik Beau-Site, Avenir 2.0 Schänzlihalde 11, 3013 Bern

Itten+Brechbühl AG

street: Nordring 4A


name: Das Linthwerk, vertreten durch die Linthverwaltung,à l'attention de Herr Markus Jud, Linthingenieur, Tellstrasse 1, 8853 Lachen, Suisse, Téléphone: 055 451 00 22, Fax: 055 451 00 20, E-mail:

title: Hochwasserschutz Linth 2000, Projektphase 5, Teilprojekt Linthkanal, Los RER

description: Auflad des überschüssigen, qualitativ geeigneten Erdaushubes ab verschiedenen Zwischendepots entlang des Linthkanals, Arbeitsschwerpunkte: Grynau bis Giessen, Teich im Abschnitt und Hänggelgiessen. Abtransport des Erdaushubes ab Zwischendepot auf die Rekultivierungsfläche KTN 793 in Reichenburg. Einbau des Erdaushubes gemäss bodenkundlicher Vorgaben zur Erreichung einer Standort- und Bodenverbesserung (ca. 120'000 m3).

eligibilityCriteria: - Angebot vollständig und rechtsgültig unterzeichnet. - Angebot termingerecht eingereicht. - Einhaltung der Termine gemäss Ausschreibung. - Selbstdeklaration inkl. aller verlangten Nachweise eingereicht und rechtsgültig unterschrieben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Technische Qualität des Angebots: 15
Organisation und Schlüsselpersonen: 15
Angebotspreis: 70
Technische Qualität des Angebots: 15
Organisation und Schlüsselpersonen: 15


description: Planung, Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung von je einem CT-Scanner für die Spitäler Interlaken und Frutigen samt Zubehör und Schulung des Personals und Schnittstellen zu den bestehenden Informatiksystemen gem. Detailbeschrieb in den Ausschreibungsunterlagen.

title: Ersatzbeschaffung von 2 Computertomographen für die Spitäler Interlaken und Frutigen

BEG & Partners

street: Mühlenstraße 70


name: Office Cantonal des Bâtiments - Direction de l'Ingénierie et Energie,Boulevard Saint Georges 16, Case postale 32, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: CENTRE MEDICAL UNIVERSITAIRE DE GENEVE – BÂT. CDEF RENOVATION DES ECLAIRAGES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES

description: CFC 691 Architecte et Direction des Travaux Architecturaux CFC 691.9 Coordinateur groupes de travail pour UNIGE

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des migrations (ODM), domaine de direction immigration et intégration, division intégration

title: (13112) 420 outils d'évaluation fide, évaluation de langue fide et passeport des langues.

description: Le projet fideLe fait pour les migrants d'avoir de bonnes connaissances de la langue parlée sur leur lieu de domicile est essentiel pour leur intégration sociale et professionnelle. Se fondant sur le rapport relatif aux mesures d'intégration, le Conseil fédéral a chargé le 22 août 2007 l'Office fédéral des migrations (ODM) d'élaborer un concept-cadre dans le domaine de la promotion des langues. C'est ainsi qu'a vu le jour en 2009 le Curriculum-cadre pour l'encouragement linguistique des migrants, élaboré par l'Institut de plurilinguisme de l'Université de Fribourg sur mandat de l'ODM. Pour mettre en oeuvre ce Curriculum-cadre, l'ODM a lancé le projet fide | français, italien, allemand en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer. Ce dernier comprend plusieurs projets visant à encourager les connaissances linguistiques des migrants. L'objectif est ici de mettre sur pied un système d'apprentissage des langues dans lequel l'intégration joue un rôle de premier plan aussi bien lors de l'encouragement des connaissances linguistiques que de l'évaluation des exigences linguistiques posées aux migrants vivant en Suisse. Le projet fide, qui s'insère dans la tradition du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), doit permettre aux migrants d'affronter des situations concrètes dans lesquelles se pose la question de la langue. Objectif de l'appel d'offresL'appel d'offres a pour objectif de trouver un mandataire qui:a) examine si les outils et les attestations de cours prévus pour les évaluations forma-tives sont utilisables dans la pratique (cf cahier des charges ch. 3.4),b) met au point une évaluation de langue fide (cf cahier des charges ch. 3.6),c) élabore un concept de passeport des langues (cf cahier des charges ch. 3.8),d) soumet une proposition de mise en oeuvre (concept global) pour l'évaluation de langue fide (cf cahier des charges ch. 3.9) ete) présente une proposition (concept) concernant le traitement des équivalences (reconnaissance ou prise en compte de tests linguistiques et d'attestations de formation connus) (cf cahier des charges ch. 3.11). De surcroît, trois projets pilotes font l'objet du présent appel d'offres à titre optionnel:f) expérimentation de l'évaluation de langue fide (cf cahier des charges ch. 3.7)g) introduction des outils d'évaluation formative (cf cahier des charges ch. 3.5)h) réalisation de l'évaluation de langue fide et édition du passeport des langues fide (mise en oeuvre pratique) (cf cahier des charges ch. 3.10)

street: Quellenweg 6

name: Projet (13112) 420 outils d'évaluation fide, évaluation de langue fide et passeport des langues

Bietergemeinschaft ECAP, telc und vhsbe

street: c/o Fondazione ECAP, Neugasse 116


name: Fernwärme Luzern AG,à l'attention de Thomas Bachmann, Industriestrasse 6, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 369 4390, E-mail:

title: Energiezentrale Emmen Luzern - Teillos "Kesselanlagen" (Anlagetechnik)

description: 1 bzw. 2 Stck. Gaskessel-Anlagen 8 MWth Gesamte Anlage von Eintrittsflansch bis Kaminaustritt inkl. Ausführungsplanung, Lieferung, Realisierung bis und mit Inbetriebsetzung.


title: Alpenruhe Saanen 21100 Baumeisterarbeiten

description: Baumeisterarbeiten

eligibilityCriteria: Teilnahme berechtigt ist grundsätzlich, wer die Eignungskriterien gemäss Unterlagen erfüllt.


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Baubereich 6.1

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 811.0 Leuchten Medizin (OP)

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigen Masterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächen mit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC und Allgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten der Frauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstrakt vorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann in einer ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzung durch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

eligibilityCriteria: Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Inselspital (Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur, BB 6.1) als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Terminprogramm Planung, Produktion, Montage: 10
Bedienfreundlichkeit (Teststellung): 15
Referenzprojekte: 15
Preis: 60
Terminprogramm Planung, Produktion, Montage: 10
Bedienfreundlichkeit (Teststellung): 15
Referenzprojekte: 15


description: Le présent appel d’offres porte sur l’ouvrage et les options suivantes: — la réalisation d’un nouveau bâtiment pour le Smart Living Lab; — les diverses options identifiées en tranche conditionnelle. Appel d'offres sur base d'un descriptif fonctionnel.

title: Réalisation d'un bâtiment pour le Smart Living Lab

Bluefactory Fribourg Freiburg SA

street: Passage du Cardinal 1


title: Caserne Vandoeuvres-Choulex CFC 273.3 Menuiserie Courante

description: Travaux de menuiserie


name: Universität Bern, Verwaltungsdirektion, Abteilung Bau und Raum

title: Arbeitstische

description: Arbeitstische.

title: Tische Cafeteria

description: Tische Cafeteria.

title: Mehrzweckstühle

description: Mehrzweckstühle.

title: EG Lounge Bar

description: EG Lounge Bar.

title: Garten

description: Garten.

title: Gruppenräume / Publikumsbereiche

description: Gruppenräume / Publikumsbereiche.

title: Publikumsbereiche

description: Publikumsbereiche.

title: Modularsystem

description: Modularsystem.

title: Bürodrehstuhl

description: Bürodrehstuhl.

title: Arbeitstische

title: Beschaffung Möblierung Münstergasse 61/63.

description: Im Frühling 2016 bezieht die Universitätsbibliothek Bern gesamtsanierte Räumlichkeiten an der Münstergasse 31 und 63. Das bestehende Arbeitsplatz- und Nebenraummobiliar wird teilweise umgezogen. Zur Ergänzung des Mobiliarbestandes sowie für neue, gebäudespezifische Ausstattungen wird Neumobiliar beschafft.


title: Beratungsleistung bei der Implementierung der Prozessorganisation im Geschäftsbereich Verkehr der BVB

description: Dienstleistung zur Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung einer durchgängigen, vollständigen Prozesslandschaft des Geschäftsbereichs Verkehr und Befähigung der Fachführung und der Prozesseigner in der Wahrnehmung ihrer Rolle. - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Workshops und Schulungen (mit Prozesseignern, Leitungsteam-Mitgliedern und Fachführung) - Schulung und Beratung der Fachführung Prozessmanagement.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern c. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Qualität / Qualifikation: 40
Bieterpräsentation: 20


name: Service pénitentiaire,Ch. de l'Islettaz, 1305 Penthalaz, Suisse, E-mail:

title: Remplacement des serveurs et des PC vidéo (EPO)


title: Umgebungsarbeiten

description: Umgebungsarbeiten zum Neubau Sek Wichtrach inkl. Unterhaltsarbeiten an der bestehenden Anlage

awardCriteriaDetails:
Referenzen: 20
Preis: 80


name: Office fédéral des routes OFROU infrastructure routière

title: EP Sion&Environs – Lot 102 – Laboratoire du maître d'ouvrage

description: Le présent lot comprend tous les contrôles du Maître d'ouvrage : - sur les revêtements bitumineux mis en œuvre,- sur les bétons mis en œuvre,- sur les produits d'étanchéité et de protection des ouvrages mis en œuvre.

street: Uttigenstrasse 54

name: «Ne pas ouvrir — documents d'appel d'offres, EP Martigny — Lot 111»

IMM Istituto Meccanica dei Materiali SA

street: Via Al Molino 6


name: Empa, à l'attention de Oertig Martin,Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Suisse, E-mail:

title: Sputter Chamber

description: Le Laboratoire des technologies d'assemblage et de la corrosion de l'Empa prévoit de construire un équipement de recherche unique, composé d'un spectromètre photoélectronique à faisceau dur à double faisceau (HAXPES) couplé à des chambres de traitement environnemental (ERC) pour le dépôt et le post-traitement de couches minces, les traitements chimiques et l'exposition à des conditions environnementales difficiles. L'objectif de cet appel d'offres est d'acquérir une chambre de dépôt par pulvérisation magnétron à couches minces équipée d'un instrument de contrôle de tension in situ et d'un manipulateur spécial pour le post-recuit in-situ en milieu oxydant. La chambre de pulvérisation fera partie intégrante du système HAXPES-ERC.

eligibilityCriteria: Selon les documents


name: FART SA,à l'attention de Erik Fregni, via D. Galli 9, 6604 Locarno, Suisse, Téléphone: 091 756 04 00, Fax: 091 756 04 99, E-mail:

title: Concorso per la fornitura di 15 autobus MIDI per il servizio urbano e opzione per altri 3 veicoli

description: Nell’ambito del rinnovo e potenziamento della flotta di veicoli FART, il concorso riguarda la fornitura di: -15 autobus urbani a 2 assi categoria MIDI (lunghezza ≤ 9 m, larghezza < 2.45 m, posti a sedere, esclusi predellini, minimo 25), 2 porte, Low Entry (LE), da adibire al servizio di trasporto pubblico urbano; -opzione per la fornitura supplementare di 3 autobus identici Trazione diesel; maggiori informazioni nella documentazione d'appalto

eligibilityCriteria: vedere documentazione d'appalto


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: MEG (1090TI) couches support composées, chapes.

description: Couces de support composées, chapes. Estimation: 212 880 CHF.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: STADT BADEN Planung und Bau,à l'attention de Julius Schulz, Rathausgasse 5, CH-5401 Baden, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 200 82 89, E-mail:

title: Sekundarstufenzentrum Burghalde, Baden: BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz

description: Bodenbeläge aus Holz für den Neubau des Schulhauses Burghalde in Baden.


name: SEGC Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Norbert Wicht,Rte des Vieux-Chênes 2, 1707 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 484 84 40, Fax: 026 484 84 49, E-mail:

title: Fourniture d'un pont roulant électrique, capacité de levage 6.5 tonnes

description: Fourniture, montage et mise en service d'un pont roulant électrique, capacité de levage 6.5 tonnes

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Beschaffung, Integration und Betrieb einer Digital Signage Standardlösung (E-Screen)

description: Gegenstand der Ausschreibung ist die Auswahl eines kompetenten und erfahrenen Providers, der eine Digital Signage Lösung einführt, welche ein zentrales Content Ma-nagement System (Backend) sowie die Bildschirme zur Anzeige des Content (Frontend) beinhaltet, der die etwa 120 bestehenden Anzeigesysteme der SBB in der ganzen Schweiz in die neue Lösung migriert, der die Lösung in die komplexe SBB Umgebung integriert und gemäss der vorgegebenen Standards betreibt, einschliesslich schweizweitem Vorort Support. Der vollständige Aufgabenbeschrieb ergibt sich aus den Angebotsunterlagen (AGU), die den präqualifizierten Anbietern zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen werden. Die AGU umfassen insbesondere das Pflichtenheft und den Rahmenvertrag

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: HUG - Bâtiment des Lits 2 et requalification de l'espace public de la rue Alcide-Jentzer.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et de deux locaux techniques en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe. Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants: - Travaux d’aménagements du gros-œuvre comprenant : - Exécution de gaine de ventilation souterraine en béton armé - Terrassements et évacuation des matériaux - Dallage sur béton caverneux - Escaliers en gradin en béton préfabriqué - Exécution de fosses d’arbres - Réfection de voies de circulation et de trottoir en asphalte - Travaux de bordures, pose de dallettes et murets en L - Remplissage de bac de plantation avec terre végétale - Divers

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde Bellach,à l'attention de Anton Probst, Dorfstrasse 3, 4512 Bellach, Suisse, Téléphone: 032 617 36 36

title: Gesamtplanermandat Neubau Dreifachturnhalle - Gesamtplaner - Architekturleistungen Phase 3-5

description: Neubau Dreifachhalle mit 3 integrierten Werkräumen als Ersatz für Einzelturnhallen. Grösse und Lage ersichtlich anhand der Machbarkeitstudie

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterla-gen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf das Projekt):
- Schulsportanlage:
- Einbindung in bestehende Schulanlage:
- Auftragsgrösse:
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf die Organisation)::
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren:
_ Kundenzufriedenheit:
Auftragsanalyse::
_ Lage und Ausrichtung Schulanlage:
_ Anbindung an bestehende Schulanlage:
_ mögliche Materalisierung:
_ Kosten, Termine, Qualität:
_ Zusammensetzung Gesamtplanerteam:
_ Besondere Risiken und die Massnahmen dazu:
_ Erfolgsfaktoren für Projekte:
_ Berechnung der Honorare Spezialplaner:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot (Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterla-gen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf das Projekt):
- Schulsportanlage:
- Einbindung in bestehende Schulanlage:
- Auftragsgrösse:
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (bezogen auf die Organisation)::
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren:
_ Kundenzufriedenheit:
Auftragsanalyse::
_ Lage und Ausrichtung Schulanlage:
_ Anbindung an bestehende Schulanlage:
_ mögliche Materalisierung:
_ Kosten, Termine, Qualität:
_ Zusammensetzung Gesamtplanerteam:
_ Besondere Risiken und die Massnahmen dazu:
_ Erfolgsfaktoren für Projekte:
_ Berechnung der Honorare Spezialplaner:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot (Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Neubau Schulanlage Gartenhof Allschwil BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

description: BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten - ca. 345 m Simse / Fensterbänke - ca. 30 St Bänke vor Klassenzimmer - ca. 1'350 m2 Garderobenwände mit Kleiderhaken

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


description: BKP 358 Kücheneinrichtungen

description: BKP 230 Elektroanlagen gesamt

description: BKP 250 Sanitäranlagen gesamt

title: BAV 27171 Restaurant Fischerstube

description: Ersatzneubau / Instandsetzung BKP 230 Elektroanlagen gesamt BKP 250 Sanitäranlagen gesamt BKP 358 Kücheneinrichtug


description: ONUG P1 - Remplacement des clôtures et du système de surveillance entre la Porte des Nations et la Porte de Pregny - Appel d’offres pour un groupement multidisciplinaire pour les phases d’études et réalisation. Le candidat doit présenter les compétences suivantes : architecte, spécialiste en architecture paysagère, ingénieur civil, ingénieur électricien responsable de la mise en œuvre du projet de sûreté, spécialiste en environnement. Le mandat consiste à poursuivre le processus préliminaire et la réflexion pluridisciplinaire visant à l’intégration qualitative des aspects architecturaux, paysagers et de sûreté pour l’établissement du projet de remplacement d’une portion de clôture et du système de surveillance du site de l’ONUG (Projet P1). Les prestations à réaliser correspondent aux phases de prestations SIA 31 à 53, depuis les études d’avant-projet incluses jusqu’à la mise en service de l’ouvrage incluse.

title: ONUG P1 - Remplacement des clôtures et du système de surveillance entre la Porte des Nations et la Porte de Pregny - Prestations de groupement de mandataires pluridisciplinaire pour les phases d'études et réalisation

description: ONUG P1 - Remplacement des clôtures et du système de surveillance entre la Porte des Nations et la Portede Pregny - Prestations de groupement de mandataires pluridisciplinaire pour les phases d'études et réalisation

Techdata SA

street: Route des Acacias 25

Face à Face atelier d'architecture Sàrl

street: Rue de Vermont 60


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, à l'attention de Benjamin Bartmann,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 02, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

title: Revêtement extérieur des façades au moyen de plaques de fibrociment, dispositif avec fixation invisible ; éléments de support en métal ; total 2000 m2 Revêtements en tôle, caissons de store Tôles métalliques de raccord et de fermeture

description: Äussere Fassadenbekleidungen mit Faserzementplatten, System mit unsichtbarer Befestigung. Unterkonstruktionen in Metall. Total 2'000m2. Blechverkleidungen, Storenkasten An- und Abschlussbleche in Metall

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis: 100


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

description: Il s’agit de concevoir un MK+ détaillé, en complément des thèmes des critères d’aptitudes et des contenus, conformément aux prescriptions des manuels techniques de l’OFROU et aux normes et directives en vigueur. Le mandat comprend tout le tronçon allant de la jonction de Zillis à la jonction de Thusis Sud. Le mandat porte sur la remise en état ou la rénovation de toutes les constructions comme les tunnels, les galeries, les ouvrages d'art et les ouvrages de soutènement. Il comprend également le tracé et toutes les installations EES. Une considération globale du tronçon du projet est nécessaire pour le guidage du trafic pendant les travaux de construction prévus. La route cantonale H13 doit être incorporée dans les réflexions.

title: N13 EP12 AS Zillis — AS Thusis Süd – auteur du projet de construction/EES phase MK+

description: N13 EP12 AS Zillis – AS Thusis Süd – auteur du projet de construction/EES phase MK+

street: Via C. Pellandini 2a

Gruner Wepf AG, St. Gallen

street: Oberstrasse 153


description: Assainissement de la structure en béton du passage sur voies CFF. Hydrodémolition des parties endommagées, remplacement des éléments en béton, travaux d'étanchéité, travaux de revêtement.

title: Cottens — Route du Centre — PS CFF. Assainissement de la structure en béton du passage sur voies CFF. Hydrodémolition, travaux de béton, étanchéité, revêtement

Jeanneret Études SA

street: Route de Chénens 30


title: Abfuhr Siedlungsabfälle Gemeinde Niederglatt

description: Die Auftragnehmerin sammelt den Kehricht und das Grüngut ein und transportiert dieses zu den Entsorgungsorten. Zudem leert sie die Container der Haupt- und Nebensammelstellen.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Belagssanierung Eggstrasse

description: Werkleitungs-/Tiefbau und Belagsarbeiten


title: Sanierung Reinerstrasse Brugg

description: Gemäss Unterlagen


description: Dans le cadre du projet «Cloud engineering (location de services)», des prestataires adaptés, satisfaisant dans les meilleures conditions économiques possibles les exigences de Poste CH SA telles qu’elles figurent dans le cahier des charges détaillé, doivent être évalués. Les profils personnels faisant l’objet du présent appel d’offres sont décrits de manière détaillée dans le cahier des charges: — architecte de système cloud, — Cloud DevOps Engineer. Poste CH SA envisage de conclure un contrat-cadre avec chacun des adjudicataires, au maximum au nombre de 2. Autres indications selon le dossier d’appel d’offres.

description: Cloud engineering (location de services).

Post CH AG/F41/Beschaffung

street: Wankdorfallee 4

Amanox Solutions AG

street: Falkenplatz 11


title: Errichtung Deponie "Unterbüel" Mörschwil, mit Sanierung der Altdeponie

description: Errichtung einer provisorischen Zufahrtsstrasse und eines Installationsplatzes. Sanierung einer Altdeponie. Erstellung von Sicker- und Meteorleitungen. Erstellung von Bewirtschaftungsstrassen. Etappenweise Rekultivierung. Abtrag A-Boden: 20´000m3 Abtrag B-Boden: 33´000m3 Abtrag Böschung Altdeponie (1:2): 13´000m3 Liefern Moränematerial/Felsabbruch: 15´000m3 Liefern Schüttmaterial: 25´000m3 Liefern A-Boden: 4´000m3 Liefern B-Boden: 19´000m3 Liefern KS I: 6´000m3 Liefern Mischabbruchgranulat: 5´000m3 Anlegen A-Boden: 100´000m2 Anlegen B-Boden: 100´000m2 Kanalisationsrohre PP, SN 8: 3´000m Grabenaushub: 8´000m3 Beton: 800m3 Belag ACT 16N: 240to Belag ACT 22N: 750to


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (14100) 609 Cobol développement 2014-2020.

description: L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (Ofit) est l'un des prestataires de services TIC internes de l'Administration fédérale. Il aide l'administration à développer et à utiliser, grâce à l'informatique, des solutions économiques, sûres et conviviales pour les utilisateurs et les citoyens. L'unité organisationnelle «Applications spéciales» (SPA) de l'Ofit assure la gestion et la maintenance des applications ayant atteint la fin de leur cycle de vie, c.-à-d. dont le remplacement par une nouvelle solution est concrètement prévu ou en cours. Ces applications comprennent notamment Molis (système d'information TVA en ligne) et Stolis (système d'information fiscal en ligne) de l'administration fédérale des contributions. Ces deux applications importantes ont été développées dans les années 1990 en Cobol, UTM et UDS sur BS2000. Les interfaces vers de nombreux systèmes périphériques, les adaptations techniques et les modifications légales entraînent constamment des travaux d'extension et d'adaptation. La gestion du cycle de vie compte également parmi les tâches de SPA. Le programme «FISCAL IT» lancé en 2013 a pour objectif le remplacement de ces deux applications d'ici 2019. Après le remplacement, il faudra engager certains efforts et coûts pour la mise hors service ainsi que pour le transfert et l'archivage des données, qui vont sans doute durer jusqu'en 2020. Les prestations des ressources développeurs qui sont recherchées dans le cadre de cet appel d'offres vont de la préparation et de l'analyse à I'implémentation, à la maintenance et au perfectionnement, en passant par la conception et la construction. La conduite et l'exécution des projets informatiques se font selon la méthode de gestion de projets Hermes. Étendue des prestations: Nombre de collaborateurs recherchés: 2 (2 adjudications sont attribuées. Celles-ci peuvent être attribuées à la même entreprise). Durée: 4e trimestre 2014 – 4e trimestre 2020 Mandat: Mandat de base: 2 adjudications à 9600 heures = 19 200 au total Option: 2 adjudications à 9600 heures = 19 200 heures au total.

street: Fellerstrasse 21

Wistar Informatik AG

street: Schulhausgässli 4

IQ Plus AG

street: Wülflingerstraße 59


name: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des approvisionnements,Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, Fax: +41 (0) 21 626 10 20, E-mail:

title: Dépôt de la Borde - Réfection de la toiture

description: Réfection de la toiture: - Nouvelle isolation et étanchéité - Nouvelles coupoles - Végétalisation

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans les documents


title: Fourniture de câbles MT/BT

description: Câbles MT/BT

procurementMethodDetails: OPEN

Logistique/achats

street: Chemin du Château-Bloch 2, case postale 2777


title: Submission Erweiterung Schulanlage Kesswil

description: Die vorhandenen räumlichen Bedingungen in Kesswil entsprechen nicht mehr in allen Belangen den aktuellen Anforderungen und sollen deshalb angepasst werden. Um den heutigen Unterrichtsformen zu genügen, sind vor allem weitere Gruppenräume notwendig.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Simonitto Enéa,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177391, E-mail:

title: ENTRETIEN MARQUARGES AERONAUTIQUES ET ROUTIERS

description: L’objet de la soumission est un contrat d’entretien sur une durée de quatre ans qui consiste au rafraichissement des marquages existants de façon ponctuelle ou par zones selon un plan transmis au début du printemps de chaque année ainsi que d’éventuelles modifications.


name: MLG Metall und Planung AG,Zikadenweg27 a, 3006 Bern, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Filiale d'infrastructure Thoune, à l'attention de Nicht öffnen - Offertunterlagen, Bern Umbau Werkhof, Beschaffung Nr. 009,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: BKP 272 Allg. Metallbauarbeiten Schlosser

description: Simap 28.01.2015

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
- Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
- Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
- Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
- Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
- Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 75%:
Z2: Inhalt Qualität der eingereichten Unterlagen 25%:
- Z2.1 Baustelleneinrichtung (Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (Installationspläne) zur notwendigen Baustelleneinrichtung für die ausgeschriebenen Arbeiten. Je nach Arbeitsgattung teilweise über mehrere Bauphasen / -jahre) 5%:
- Z2.2 Bauprogramm (detailliertes Bauprogramm) 5%:
- Z2.3 Bauablauf (Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen) 5%:
- Z2.4 Baustellenorganisation (Technischer Bericht, Inhalt / Qualität der vom Anbieter eingereichten Unterlagen (wie Preisanalysen, technischer Beschrieb vom Bauablauf, Baustellenlogistik, Bauausführungskoordination, Einsatz von Personal, Arbeitszeiten, Einsatz von Maschinen, Transportkonzept u.a.m.) 5%:
- Z2.5 QM-Konzept und Risikoanalyse (Vorgesehenes projektbezogenes Qualitätsmanagement Anbieter, Ergänzung Risikoanalyse) 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Alexandre Grand,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 34 01, E-mail:

title: Pose des voies de tramways - chantier Halte CEVA - bachet

description: Dans le cadre des travaux d'aménagement de la halte CEVA au Bachet, les tpg doivent poser des rails d'un profil 55G1 en alignement et 55 G2 en courbe qui font l'objet d'une soumission séparée.


name: AFCO Management SA, Chemin de la Roche 11, 1020 Renens, info@afco-management.ch,Rue du Temple 11, 1820 Montreux, Suisse, Téléphone: 021 962 78 00, E-mail:

description: Projet d'extension du collège de Montreux-Est, travaux de démolitions, démontages et désamiantage selon cahier de soumission

description: Projet d'extension du collège de Montreux-Est, surveillance de chantier (accès, hygiène et sécurité) selon cahier de soumission

description: Projet d'extension du collège de Montreux-Est, travaux spéciaux selon cahier de soumission

description: Projet d'extension du collège de Montreux-Est, travaux de gros-oeuvre et de maçonnerie selon cahier de soumission

description: Projet d'extension du collège de Montreux-Est, travaux d'installations électriques selon cahier de soumission

description: Projet d'extension du collège de Montreux-Est, travaux d'installations sanitaires selon cahier de soumission

description: Réalisation de l'extension du collège de Montreux-Est comprenant : - Un collège de 14 classes et 4 classes spéciale et 1 classe double modulables ainsi que toutes les fonctions annexes nécessaire à la vie du projet. - Un préau compatible avec le maintien de la vie public dans le parc en dehors des heures scolaire - Une passerelle permettant un lien direct avec la bibliothèque du bâtiment de Montreux Est. L’ensemble du bâtiment scolaire est conçu pour répondre à la labellisation Minergie P Eco.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


name: Innosuisse - Schweizerische Agentur für Innovationsförderung

title: Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von StartupTicker und Startup Radar


title: Wädenswil, 698 Einsiedlerstrasse, 142-016 Durchlass Reidbach, 142-016 Durchlass Wildbach

description: 142-016 DL-Reidbach - Abbruch Belag: 30 m3 (lose) - Aushub: 15 m3 (lose) - Betonrückbau: 12 m3 (lose) - Beton neu: 12 m3 - Bewehrung: 1.6 t - Schalung: 15 m2 - Gussasphalt (Schutzschicht): 3.0 t - Walzasphalt-Beläge: 40 t 142-025 DL-Wildbach - Abbruch Belag: 33 m3 (lose) - Aushub: 260 m3 (lose) - Betonrückbau: 70 m3 (lose) - Beton neu: 90 m3 - Bewehrung: 8.5 t - Schalung: 260 m3 - Gussasphalt (Schutzschicht): 3.5 t - Walzasphalt-Beläge: 100 t

eligibilityCriteria: ausgewiesene Unternehmung von Kunstbauten


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Le contournement nord de Zurich a été réalisé dans les années 1977 — 1985. Le projet global d’aménagement du contournement nord de Zurich (ANU) prévoit un aménagement intégral à 6 voies entre la jonction de Limmattal et la tranchée couverte de Stelzen à Zurich nord et comprend plusieurs projets partiels. L’aménagement et la nouvelle construction de la demi-jonction de Weiningen constituent un projet partiel de l’ANU (lot 1). Plus d'information voir cf. 4.5.

title: 100045 N01/38, 42 aménagement du contournement nord de Zurich (ANU), lot 1: auteur du projet et directeur général des travaux de construction

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

IG ZOE c/o B + S AG

street: Eggbühlstrasse 36


name: Entwicklungsraum Thun (ERT), Berg- und Planungsregionen Obersimmental-Saanenland und Kandertal (OS-SA/KA) als Auftraggebergemeinschaft (AGG TOW)

description: Führung der öffentlichen Energieberatungsstelle des Entwicklungsraums Thun ERT sowie der Planungsregionen Obersimmental-Saanenland und Kandertal ab 2020 - 2022 Detaillierter Aufgabenbeschrieb siehe Ziffer 5 des Pflichtenhefts

eligibilityCriteria: Die Anbietenden haben mit dem Einreichen des Angebots verbindlich zu erklären, dass sie die Ausschreibungsbedingungen sowie die in Beilage 1 beigefügten Elemente des Leistungsvertrags vollumfänglich akzeptieren und bereit sind, im Falle der Zuschlagserteilung mit der AGG TOW einen entsprechenden Vertrag abzuschliessen.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Fachliche Qualifikation Team 65% aufgeteilt in: Leitung Energieberatungsstelle - Aus- und Weiterbildung5% - Erfahrung mit vergleichbaren Aufträgen15% - Kenntnisse der energierechtlichen Vorgaben5% •Energieberatung/Sachbearbeitung - Aus- und Weiterbildung10% - Erfahrung mit vergleichbaren Aufträgen25% - Kenntnisse der energierechtlichen Vorgaben5%: 65
ZK 2: Durchschnittlicher Stundenansatz: 20
ZK 3: Umsetzung des Auftrags - Betriebs- und Beratungskonzept, Organisation und Struktur der Energieberatungsstelle.: 10
ZK 4: Qualität Angebot: 5
Erläuterungen: Beurteilungsmatrix: Die Zuschlagskriterien ZK 1, 3 & 4 erhalten Punkte zwischen 0.0 und 6.0 (Rundung auf eine Dezimalstelle).:
Bewertung von ZK 2 (Beilage 3 des Pflichtenhefts ausfüllen): Massgebend ist der durchschnittliche Stundensatz exkl. MwSt. bei Beachtung des angenommenen Mengengerüsts (Leitung EBS 10%, Energieberatung/ Sachbearbeitung 80%, Administration 10%). Das preisgünstigste Angebot erhält die Maximalpunktzahl von 6.0. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen.:
Das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung (Nutzwert) erhält den Zuschlag.:


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Appareils de radioscopie mobiles à capteur plan pour les HUG.

description: Le marché porte sur l'acquisition, l'installation, la mise en service, la formation des utilisateurs, et la maintenance d'appareils de radioscopie mobiles à capteur plan pour les HUG.

street: Avenue de la Roseraie 70

Siemens Healthcare AG

street: Freilagerstrasse 40


name: UniversitätsSpital Zürich, à l'attention de Andreas Elmer,Zürcherstrasse 123, 8952 Schlieren, Suisse, Téléphone: +41 44 255 2881, E-mail:

title: L'hôpital universitaire de Zurich (USZ) souhaite acquérir un nouveau système d'appel lumineux conforme à la norme VDE en remplacement et en extension.

description: sans indications 05.07.2022

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod/offer_details/101268970

awardCriteriaDetails:
Preis: 30
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 70


title: H19 Oberalppass Belagsarbeiten

description: Fräsen 2'200 m2; Belag AC T 16/22 N 700 t; Belag AC 8N 580 t


title: Ingenieurarbeiten BSA; Umfahrung Silvaplana

description: Das Projekt umfasst die Umfahrung Silvaplana (Tunnel mit Vorzonen) der H3a. Der Anbieter übernimmt die Verantwortung für die Planung und Bauleitung der BSA-Anlagen.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N14, 080205, projet d'entretien bretelle de Rotsee — jonction de Buchrain, travaux principaux d'entrepreneur.

street: Brühlstrasse 3

Anliker AG Bauunternehmung

street: Meierhöflistrasse 18


title: Kreisel Wanistrasse

description: Strassenbau inkl. Betonkreisel, Bushaltestellen, Rad-/Fussweg und Werkleitungsbau (Strassenentwässerung, Kommunikation, EKZ) Hauptmengen, ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen (Richtwerte): Belagsabbruch ca. 8'200 t Abbruch Pflästerungen ca. 450 m2 Aushubarbeiten (fest) ca. 5'700 m3 Werkleitungen ca. 2'500 m Kanalisation ca. 335 m Kontrollschächte im Oberbau ca. 3 St. VMS Schächte im Oberbau ca. 27 St. Strassenabläufe neu und im Oberbau ca. 23 St. Ungebundene Gemische (fest) ca. 6'400 m3 Randabschlüsse ca. 1'900 m Belagseinbau ca. 5'600 t Betoneinbau Kreisel ca. 740 m2 Betoneinbau Bushaltestellen ca. 260 m2 Kandelaber ca. 15 St.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Projet Le Boléro - Installations électriques

description: Travaux concernant l'installation électrique CFC 23 et les sous CFC concernés.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Swisscom / TBA Kt Gr / GWK vertreten durch TBA Kt Graubünden

title: Kabelblock La Jenna - Chant Sura, Baumeisterarbeiten

description: Erstellung eines Kabelblocks für Hochspannungsleitung La Jenna - Chant Sura, Gemeinde Zernez (Susch) bestehend aus 2x KSR DN120 + 1x KSR K40 mit einer Länge von 5'700m. Einbetoniert im Bereich von Strassen mit hoher Belastung. Grösstenteils aber nicht einbetoniert, in feinem Aushubmaterial verlegt. Umgebung: sensible alpine Vegetation 1'800m in Wiesen, Wald und Weiden 3'700m in Feld- und Flurwege 200m in Kantonsstrasse (Flüelastrasse)


description: Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen die Lüftungsanlagen für den Neubau des Unterkunftsgebäudes (UF) beschafft werden. Das Gebäude UF wird mit zwei Lüftungsanlagen belüftet die eine Total-Luftmenge von 18 100 m3/h fördern. Die Lüftung ist nur für den hygienischen Luftwechsel ausgelegt. Die Zuluft wird in den Nutzflächen wie Büros und Schlafräume eingeführt, die Abluft wird aus Korridorbereichen und Nasszellen abgeführt. Die Anlagen enthalten Wärmerückgewinnungen und Lufterhitzer, jedoch keine Kühlung oder Befeuchtung. Alle Lüftungs-Monoblocks befinden sich im Dämmperimeter.

title: Armasuisse Immobilien, Gesamtsanierung Kaserne Auenfeld, Wpl Frauenfeld, 1. Etappe: BKP 244 Lufttechnische Anlagen Baufeld Nord

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39

Bouygues E&S InTec Schweiz AG

street: Weiherallee 11 a


title: BAV 80784 Schulanlage Nordstrasse

description: Instandsetzung BKP 230 Elektroanlagen


title: Revitalisierung / Hochwasserschutz Biberze Rüti b. Riggisberg; Tiefbauarbeiten

description: Aufweitung Gerinne, Länge ca. 210 m Abflachen Ufer beidseitig, Gewässerlauf mäandrieren Blockverbau für Uferschutz Kantonsstrasse und Übergang best. Gerinne Neubau landwirtschaftlicher Übergang in Ortbeton Flügelmauern mit Blocksteinen in Hinterbeton Einbau von Störsteinen und Totholzfaschinen Erstellen neuer Damm quer zur Strasse Erstellen neue Gebäudezufahrt


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kaserne Hauptbau Basel, Umbau und Sanierung, BKP 112 Schadstoffsanierung

description: Schadstoffsanierung inkl. Entsorgung: - Schwachgebundener Asbest: Rohrisolationen aus Teerkork, Asbestschnüre - Festgebundener Asbest: Faserzementplatten (eingebaut und lose), Faserzementplatten als Dacheindeckung. - Asbesthaltige Kitte: an Türen und Fenstern - PAK-haltig: Wand- und Deckenisolation aus Teerkork - PCB/CP: Diverse Anstriche - Kühlflüssigkeiten und Öle von Klimageräten

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung. c. SUVA-Zertifikat Asbestsanierung

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: ERNEST GABELLA S.A.,Rue des Champs-Lovats19, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse

name: CFA Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Alfred Jaccaud,Route de Châtelard 15 - CP 92, 1530 Payerne, Suisse, Téléphone: 026 662 02 10, Fax: 026 662 02 11, E-mail:

title: Réfection des RC 418 C-S ET 429 C-S

description: Conformément aux informations données dans les documents de l'appel d'offres


procurementMethod: selective

Armasuisse Fachbereich, 524

street: Kasernenstrasse, 19

Kilchenmann AG Telematik

street: Bernstrasse 95


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Markus Ferrero, Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, E-mail:

title: Bauherrenunterstützung Gesamtkoordination Ausserholligen

description: Der Perimeter ESP Ausserholligen ist durchzogen von grossen Verkehrsinfrastrukturen. Mit dem Planungsprozess für den ESP Ausserholligen wird ein neues Zentrum in der Mitte Berns entstehen. Der ESP Ausserholligen soll neben der Innenstadt u. Bern-Wankdorf zu einem neuen Dreh- u. Angelpunkt für Dienstleistungen, Gewerbe, Produktion, Wohnen, Bildung, Erholung u. Kultur werden. Landeigentümer sind: SBB, BLS, ASTRA, ewb, die Post, die Burgergemeinde, der Kanton Bern, private Unternehmen sowie die Stadt Bern. Die Stadt Bern setzt auf dem Perimeter eigene Hochbauprojekte um, projektiert Fuss- u. Veloverbindungen u. plant Aussenraumprojekte. Das Gesamtvorhaben besteht aus versch. Einzelprojekten. Jedes dieser Einzelprojekte verfügt über eine eigene Bauherrschaft u. entsprechend über eine eigene Finanzierung. Für die Erschliessung u. die öffentliche Infrastruktur ist die Stadt Bern zuständig. Sie übernimmt die Koordination der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bauprojekten.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Z1Preis (ZMT):: 30
Z2 Auftragsanalyse: - Aufgabenanalyse / Risiken und Massnahmen / Ablauf-, Terminplanung und Koordination - Der Anbieter zeigt in der Auftragsanalyse transparent und nachvollziehbar den Lösungs- und Verfahrensansatz in Bezug auf den zu leistenden Auftrag auf: - Aufgabenanalyse Vorgehen - Chancen- und Risikoanalyse mit entsprechenden Massnahmenvorschlägen - Schnittstellen mit Koordinationsbedarf/Drittprojekte:: 20
Z3 Schlüsselpersonen / Organisation: Z 3.1: Fachkenntnisse / Referenzen Schlüsselpersonen - Projektleiter Bauherrenunterstützung 20% - Back-Office / Team - Projektassistenz 5% Es ist in zwei Referenzprojekten Erfahrungen in einem vergleichbaren Projekt (Prozessaufbau / Organisationsberatung / Koordination) im Bereich der Organisation und Umsetzungsmassnahmen aufzuzeigen. Es sind praktische Berufserfahrungen in der Bauherrenunterstützung von zwei Projekten mit ähnlicher Komplexität, Beteiligten, internen sowie externen Fach- und Amtsstellen sowie Projektprozessen nachzuweisen. Z 3.2: Organisation Team 5% Anhand eines Organigramms und eines Kurzbeschriebs sollen die Anbieter darstellen wie ihr Team organisiert ist:: 30
Z4 Präsentation: Die Präsentation wird nur mit denjenigen Anbietern durchgeführt, welche nach der Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien (Zwischenergebnis) rechnerisch noch eine Möglichkeit auf den Zuschlag haben. Anbieter, welche bei der Präsentation auch mit der maximal möglichen Benotungsdifferenz zur führenden Offerte den Zuschlag nicht mehr erreichen können, werden zur Präsentation nicht mehr aufgeboten:: 20


name: Institut Ingenbohl, Provinz Schweiz,à l'attention de Matthia Honold, Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen, Suisse, E-mail:

title: Totalunternehmerausschreibung Neubau Alterszentrum Kloster Ingenbohl

description: Gemäss Beschrieb in den Unterlagen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Kanalisation Maulbeerstrasse, Inlinersanierung

description: 360 m Inliner ø 60/90, 70/105 cm, 11 GAL Sanierungen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung. c. QUIK-Eignungsattest


title: Planificateur général Interlaken Est : Optimisation de la tête ouest

description: En gare d'Interlaken Est, diverses installations ne répondent plus aux exigences actuelles et représentent un risque pour la sécurité. Par ailleurs, toute la partie de la chaussée située entre le pont inférieur et le pont supérieur sur l'Aar sera reconstruite dans ce contexte. Le directeur général des travaux est responsable de l'ingénierie de tous les travaux de voies ferrées, de routes et de génie civil (y compris les drainages, ouvrages d'art et structures porteuses). En outre, il fournit les prestations nécessaires en tant que planificateur environnemental. Le soumissionnaire assume les tâches dans le domaine de prestations de la direction générale, de la planification spécialisée et de la direction des travaux. Dans cette fonction, le soumissionnaire n'est pas seulement responsable des activités d'étude et d'exécution, mais aussi du soutien de la direction de projet partiel de construction. La direction générale des travaux ne fait pas partie du mandat.

eligibilityCriteria: Allemand

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 35
Lösungskonzept: 30
Organisation und Schlüsselpersonen: 25
Diverses: 10


title: Sanierung Garage 1 BKP231 SGK


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Rénov. espace de vie enfantine Madeleine - M129TI - mandat d'arch.

awardCriteriaDetails:
Compréhension de la problématique:
Référence du candidat:
Qualité économique globale de l'offre:
Organisation du candidat pour le mandat:

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983

Amaldi-Neder Architectes SÀRL

street: rue de Veyrier 19


name: p.a. JPF Constructions SA,Rue de Gruyères 106, 1630 Bulle, Suisse

title: CEVA: Ltx 26.12: Démolition bâtiments existants travaux de génie civil


title: Kehrichtabfuhr Gemeinde Reichenbach i. K.

description: wöchentliche Abfuhr von Siedlungsabfällen, sowie eine Kartonsammlung pro Monat aus Haushalten und Gewerbe des gesamten Gemeindegebietes

eligibilityCriteria: 15.06.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: PalaCinema Locarno SA C/o Municipio di Locarno,à l'attention de André Engelhardt, Piazza Grande 18, 6601 Locarno, Suisse, Téléphone: 0917563211, Fax: 0917563210, E-mail:

title: Concorso per le opere di Pavimentazione esterna dadi in granito, occorrenti al nuovo Palazzo del Cinema di Locarno

description: Il progetto consiste nella creazione del nuovo palazzo del cinema di Locarno. Nello stesso è prevista la creazione di 3 sale cinematografiche, spazi amministrativi per il Festival del film di Locarno, spazi didattici per il futuro CCCA, spazi comuni multifunzionali per il resto della comunità. L'intervento prevede la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ex-Palazzo Scuole comunali di Locarno. Oggetto dell'appalto sono le opere di pavimentazione di Piazzetta Remo Rossi prospiciente l'entrata principale all'edificio.

eligibilityCriteria: Secondo documentazione. E' previsto il sopralluogo obbligatorio. Luogo di ritrovo: All’ingresso principale del cantiere su Piazzetta Remo Rossi, Locarno, davanti al cartello di cantiere che è situato nelle immediate vicinanze del sottopassaggio che dalla Rotonda conduce in centro città.. Data: 18 gennaio 2017 ore 09:00.


name: ABL Recy-Services SA,Chemin Guillaume-de-Pierrefleur50, 1004 Lausanne, Suisse

name: Consortium Tekhne SA + Itten&Brechbühl SA, à l'attention de Guadalupe Sanmarcelino,Av. de la Gare 33, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: CHUV, rénovation du bloc opératoire

description: Rénovation du bloc opératoire du CHUV, Bâtiment hospitalier BH05. LOT_31 : Mise à disposition de bennes pour déchetterie de chantier et taxes d'élimination ou de traitement

eligibilityCriteria: Conformément aux informations données dans les documents d'appels d'offres. Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges salariales conventionnelles.


name: Boschung Marcel AG,route des Mueses 2, 1753 Matran/FR, Suisse

name: Secteur de la Voirie, à l'attention de Kurt Krattinger,Rte Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 351 7508, E-mail:

title: Acquisition d'un véhicule porte-outils


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

title: Wärmeverbund Wettingen, Tiefbauarbeiten und Belagsinstandsetzung

description: Tiefbauarbeiten inklusive Belagsinstandsetzungen. Instandsetzung der Schwergewichtsstützmauer.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Leistungsfähigkeit und Referenzen: 20
Qualität: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Erläuterungen: Die Preisspanne wird aufgrund der erwarteten Preise auf 50% festgelegt.:


title: Neubau Gehweg Finsterhennen - Siselen Grabarbeiten für Werkleitungen

description: Neubau Gehweg Finsterhennen - Siselen, Länge ca. 870 m, Neubau Eingangspförtner West Finsterhennen Sanierung Strassendamm Finsterhennen - Siselen Grabarbeiten Wasserleitung, Elektro u. Telecomanlage

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: Mammographiegerät mit Tomosynthese und Biospie

description: siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Schweizerischer Verein Balgrist, Träger der Universitätsklinik Balgrist, vertreten durch dessen Baukommission

title: Präqualifikation GU-Submission Universitätsklinik Balgrist Klinikerweiterung, Bauetappe 2b

description: Klinikerweiterung unter laufendem Betrieb Umbau Behandlungstrakt B1 und Gebäude OK , Geschoss B Der Umfang ist aus den Unterlagen ersichtlich.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office des Bâtiments - Direction des Investissements, du Patrimoine et des Actifs,Selon dossier d'appel d'offre K2., 1211 Genève, Suisse

title: Centre horticole de Lullier

description: Le projet comporte l'alimentation en eau chaude de chauffage de 9 serres depuis une chaufferie mixte bois/gaz existante. Il comprend la restructuration d'un réseau de chauffage existant et l'alimentation d'une production ECS. La prestation s'arrête à la panoplie d'alimentation de chaque serre.


title: Remisbergstrasse "Werkleitungen"

description: siehe Unterlagen


name: JPF Construction SA,Avenue des Boveresses 50 - Case postale 103, 1000 Lausanne 21, Suisse

title: RC 639 - Savigny - Forel - Réhabilitation Mollie-Margot - Giratoire des Deux Ponts - Travaux de génie civil

description: Dimensions, quantités principales : Décapage terre végétale : 5'900 m3 Excavation : 7'400 m3 Démolition enrobés : 4'700 m2 Evacuation enrobés : 600 m3 Transport en décharge : 4'400 m3 Grave de fondation : 9'000 m3 Couches de base et de liaison en enrobé : 8'500 t Couches de roulement en enrobé : 1'450 t Structure de soutènement en terre armée : 550 m2 Collecteurs et drainages : 2'850 m1 Disopsitif routier de retenue : 400 m1

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


title: Baumeisterarbeiten Biathlon Arena Lenzerheide

description: Baumeister- und Belagsarbeiten


name: Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg Verein Alterswohnheime «AZOM 2015»,à l'attention de David Michel, Mühleweg 10, 5600 Lenzburg, Suisse, Téléphone: 043 456 81 81, E-mail:

title: BKP 282.4 Plattenarbeiten Ersatzneubau Alterszentrum Obere Mühle Lenzburg

description: Neubau eines Pflegeheims mit einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss und vier Obergeschossen. Die Nutzung ist geschossweise organisiert. Im Untergeschoss befinden sich Lingerie, Schutzraum, diverse Lagerräume sowie die haustechnischen Einrichtunge. Die Cafeteria mit Grossküche, die Büros der Administration sowie diverse halböffentliche Bereiche (Aufbahrung, Raum der Stille, Mehrzwecksaal) sind im Erdgeschoss untergebracht. Im 1. - 3. Obergeschoss befinden sich jeweils zwei Pflegegruppen mit je 14 Zimmern und zugehörigen Aufenthalst- und Nebenräumen. Das 4. Obergeschoss bietet einer Pflegegruppe mit 14 Zimmern sowie der Aktivierung, Physiotherapie und zwei grossen Terassen Platz.

eligibilityCriteria: Gemäss Angebotsmantel, Seite 2, Pkt. 12


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

description: Die Nationalstraße N03/70, Anschluss Weesen bis Anschluss Murg, Fahrrichtung Sargans wurde 1986 in Betrieb genommen. Seit der Eröffnung des Tunnels wurden keine größeren Instandsetzungen durchgeführt. Der Kerenzerbergtunnel ist inzwischen 30-jährig und bedarf einer gesamtheitlichen Erneuerung. Die Erneuerung des Kerenzerbergtunnels beinhaltet den Neubau eines zum bestehenden Tunnel parallel geführten Sicherheitstollen SiSto mit separatem Lüftungskanal sowie Abluftkanälen (alle 100 m) und Querverbindungen (alle 300 m). An den beiden Portalen wird je eine neue Lüftungs- und Elektrozentrale erstellt. Die Zwischendecke des Kerenzerbergtunnels wird abgebrochen und nicht ersetzt, so dass auch der normkonforme verkehrstechnische Nutzraum mit einer lichten Höhe von 5,20 m erreicht werden kann. Neue Bankette, neue Entwässerungsleitungen im Trennsystem, Betoninstandsetzungen im Portalbereich sowie bei den SOS- und Hydrantennischen sind weitere Bestandteile des Projektes. Alle Elemente der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen sowie das bisherige Lüftungsregime werden auf die neuesten Standards angepasst. Vertragsgegenstand ist: — Erstellen eines Konzeptes des übergeordneten Fixpunktnetzes im Projektperimeter; — Erstellen eines Konzeptes für die Messüberwachung der Setzungen und Verschiebungen an alle Objekten; — Verfassen von Vorgaben für die Leistungen der Bauunternehmer; — Realisieren des übergeordneten Fixpunktnetzes; — Realisieren der für die Messüberwachung (Setzungs-Verschiebungsmessungen) nötigen Messpunkte und Messeinrichtungen; — Durchführung regelmäßiger Setzungs- und Verschiebungsmessungen gemäß Konzept der Messüberwachung; — Berichterstattung über die ausgeführten Messungen mittels Information via Projektplattform; — Kontrolle der Vermessungspunkte der Bauunternehmer.

title: 070191 N03/70 Kerenzerbergtunnel – Bauherrenvermessung.

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

Terra Vermessungen AG

street: Obstgartenstraße 7


name: Physical Electronics GmbH,Fraunhoferstr.4, 85737 Ismaning, Allemagne

name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: XPS and AES analytical system

description: L'EPFL entend acquérir un système analytique combinant les spectroscopies des photoélectrons (XPS) et des électrons Auger (AES) pour son centre de caractérisation matériaux moléculaires et hybrides (CCHM) de la Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur (STI). L'équipement sera dédié à la recherche dans la science des matériaux. En ce qui concerne les besoins de l'EPFL et les objectifs scientifiques spécifiques de son centre MHMC, l'accent sera mis sur la caractérisation chimique par XPS et microscopie AES à balayage de: •modifications de surface, interfaces et des couches minces organiques et inorganiques (par exemple molécules greffées, les monocouches auto-assemblées, polymères type brush) •modifications de surface par des procédés physiques, électrochimiques ou chimiques •comportement mécanique et chimique de surfaces et interfaces à la corrosion, tribologie, l'adhérence et à la mécanique de la rupture. Les fournisseurs peuvent obtenir des informations générales sur les laboratoires impliqués dans cette recherche de l'adresse Internet http://sti.epfl.ch/page-1617-en.html

eligibilityCriteria: Voir cahier des charges.


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

description: Einzelauftrag pro BKP BKP 225.2 Spez. Dämmungen, Brandabschottungen. Brandabschottungen HT, Wand-Deckenaussparungen. BGF 34`000 m2. BKP 235.5 Bühnentechnik Aula. Neue Bühnentechnik, Bühnenlicht, Audioanlage. BGF Aula 300 m2. BKP 254 Sprinkleranlage. Sprinkleranlage mit 2 Löschsystemen, konventionelle Sprinkler-/ Niederdruckwassernebelanlage. BGF 34`000 m2. BKP 277.1 Schiebe- und Faltwände. Schiebe- und Faltwände ca. 50 m2. BKP 282.5/283.4 Wand- und Deckenverkleidungen aus Holz- und Holzwerkstoffen. Akustikplatten aus Holzwolle und Duripanel ca. 12`000 m2. BKP 285.1 Innere Malerarbeiten. Streichen von Einbauten aus Holzwerkstoffen, Deckenelemente aus Beton, verputzten Innendämmungen etc. BGF 34`000 m2. BKP 909.1 Unterrichtsmittel Schule (Wandtafelsysteme). Säulenwandtafeln + interaktive Bildschirme etc. für ca. 70 Unterrichtszimmer. BKP 909.2 Mobiliar Unterrichtszimmer. Tische + Stühle, ca. 1`400 St. etc. für ca. 70 Unterrichtszimmer.

title: Gesamtsanierung Kantonsschule Hardwald, 4 600 Olten BKP 225.2, BKP 235.5, BKP 254, BKP 277.1, BKP 282.5, BKP 285.1, BKP 909.1, BKP 909.2

street: Werkhofstrasse 65


title: Baumeisterarbeiten Verbindungsleitung Lenk - St. Stephan

description: Grabarbeiten für PE Rohr NW 250 mm. Grabenlose Querung Kantonsstrasse

eligibilityCriteria: Die Teilnahme an der Ortsbegehung am 05.02.2016 um 11:00 Uhr ist für alle Anbieter obligatorisch. Treffpunkt: Lenkstrasse 152, Werkhof Bowee Gartenbau AG . Anmeldung bis am 02.02.2016 bei steiger.lenk@bluewin.ch.


name: Aargauische Kantonalbank c/o Hans Abicht AG Ingenieure für Gebäudetechnik USIC, SIA

title: Sanierung HLK Aargauische Kantonalbank Sitz Brugg.

description: Ersatz Gasheizung durch Grundwasserwärmepumpe, Einbau Kühlung mit Grundwasser für Kälteabgabe über Kühldecke und Brüstungskonvektoren. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Sanierungsetappen unter laufendem Bürobetrieb.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Beurteilung von Referenzobjekten der letzten 5 Jahre in ähnlicher Größe und Komplexität:
Ausbildung von Lehrlingen:

street: Buchserstraße 12


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description: Travaux de ferblanterie — étanchéité. Estimation: CHF 2'235'680.

title: École Pâquis (1475TI) ferblanterie — étanchéité.


title: Motorradkleidung für PTI Schweiz

description: Die Korps, welche am Produkt KEP als Bestandteil von PTI Schweiz beteiligt sind, rüsten ihre Mitarbeitenden gemeinsam mit einheitlichen Uniformen aus. Durch gemeinsame Beschaffungen und einer teilweise gemeinsamen Logistik werden Synergien genutzt und es wird ein einheitliches Erscheinungsbild für den Grossteil der Polizeikorps in der deutschsprachigen Schweiz erreicht. Beschaffungsziel ist die Beschaffung einer gemeinsamen und einheitlichen Motorradkleidung, welche den Anforderungen gemäss unserem technischen Pflichtenheft an Qualität und Eigenschaften entspricht.

eligibilityCriteria: Die Anbieter müssen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an Beschaffungsverfahren gemäss Art. 24 ÖBV erfüllen.


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Neubau Pumpstation Lange Erlen, Lüftungstechnik

description: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die Lüftungsanlagen im Gebäude wie folgt: Die Lüftungsanlagen sind in Anlagen L01- L07 für verschiedene Anwendungen aufgeteilt: •L01 Aufenthaltsräume •L02 Nebenräume und Technik EG •L03 Technikräume UG •L04 Entsäuerungsräume •L05 Traforaumlüftung •L06 Belüftung Reservoir •L07 Entfeuchtungsgeräte im Untergeschoss Für die Lüftungsanlagen gilt als Gegenstand der Ausschreibung die komplette Anlage bestehend aus: •Luftansaugung •Kanalsystem mit Einbauten •Zentralgerät (Monobloc) •Lufteinlässe in die Räume •Luftabsaugung aus den Räumen Auslass der Fortluft ins Freie inklusiver Steuerung der Lüftungsanlagen pro Lüftungsgerät. Details finden sich im Leistungsverzeichnis und im zugehörigen Funktionsbeschrieb.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung - Bestätigung Deutschsprachigkeit - Bewilligung Absturzsicherung - Einverständniserklärung und Lesebestätigung der Unterlagen Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Referenzen Anbieter: 15
Schlüsselpersonal: 15


title: Erneuerung Stadttheater Langenthal; BKP 261 Aufzüge; 26101 "hydraulischer Lift mir Zentralzylinder, Warenlift"

description: Das denkmalgeschützte Stadttheater Langenthal wurde im Jahr 1914-1916 erbaut. Das Bauprojekt umfasst die Gesamtsanierung der Infrastruktur, die Verlegung der Garderoben- und Toilettenanlagen in das Untergeschoss, den Einbau einer Liftanlage zur behindertengerechten Erschliessung, den Einbau einer Bar im Foyer, die Erstellung eines 4. Saales für bis zu 120 Besuchende im Untergeschoss und die Verlegung des Haupteinganges auf die Nordseite.

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen Es findet keine Begehung statt.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preisangebot netto inkl Mwst.: 60
2. Preis Materialvarianten: 10
3. Detail nach Plänen Arch.: 15
4. Wartung: 15
1. Preisangebot netto inkl Mwst.: 60
2. Preis Materialvarianten: 10
3. Detail nach Plänen Arch.: 15
4. Wartung: 15


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Universitätsspital Basel, OP-Trakt Ost, SKP 253 Wasseraufbereitung inkl. Rohrleitungssystem

description: Phase 1: Neubau (Erweiterung) Rohrleitungssystem Umkehrosmose 1. Stufe Phase 2: Umbau (Sanierung) Wasseraufbereitungsanlage Umkehrosmoseanlage 2. Stufe Rohrleitungssystem Umkehrosmose 1. Stufe Rohrleitungssystem Umkehrosmose 2. Stufe

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Schlüsselpersonal: 50
Angebotspreis: 50
Schlüsselpersonal: 50


name: Corporate Financial Planning and Consulting

title: Financial audits of the annual financial statements of the Swiss Cooperation Offices (SCOs) as at 31.12.2011, 2012 and 2013.

description: To fulfill its mission SDC maintains at present some 44 coordination offices (Swiss Cooperation Office – SCO) in most of the partner countries. SDC invites audit firms to propose for the financial audits of the annual financial statements of the SCOs and to annually report the audit findings and recommendations to the SDC management on a combined basis. SDC expects from the audit process for the SCOs with a single audit firm the following achievements: — Further consolidation of the uniform and consistent audit approach — Enhancement of management information by means of a structured and combined audit reporting — Consistency in the judgment of the individual SCO audit results — Increase in the quality of the internal control system (ICS) — Factual and perceived independence of SDC from the audit firm — Enhancement of credibility of SDC vis-a-vis the Swiss parliament and the general public The tasks and the responsibilities of the audit firm as well as the expectations of SDC are further described in detail in the available tender documentation.

street: Freiburgstrasse 130

PricewaterhouseCoopers AG

street: Bahnhofsplatz 10


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - secrétariat de l'office des bâtiments - 8ème étage

awardCriteriaDetails:
Montant et crédibilité de l'offre:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: 5 rue David-Dufour - case postale 22


name: re.ell AG, Josefstrasse 105, 8005 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Planerwahlverfahren Neubau MFH Gartenstrasse 2

description: Die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Uetikon am See plant den Abbruch des bestehenden Einfamilienhauses und den Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Gartenstrasse 2. Die geplanten Wohnungen sollen vorwiegend den Bedürfnissen von Personen und Ehepaaren über 50 bis Ende 3. Lebensabschnitt entsprechen. Hierfür wird ein Generalplanerteam aus Fachleuten in den Bereichen Generalplaner, Architektur, Baumanagement, Bauingenieur und Gebäudetechnikplaner (H/S/L/E) gesucht, das die Planung und Realisierung der Bauaufgabe (Leistungsphasen 31-53) übernimmt.


title: Fernwärme Zuchwil / Solothurn Tiefbauarbeiten für erdverlegte Fernwärmerohre

description: Submission Nr.1 Baulos 6 Fernwärme Bügerspital Hauptverteilung ca 450 Tm, ca 1000 m3 Grabenaushub Feinverteilung ca 580 Tm, ca 600 m3 Grabenaushub ( Option ) 15 Hausanschlüsse, ca 800 m3 Grabenaushub ( Option ) Submission Nr.2 Baulos 6.1 Kanalisation Höhenweg Regenwasserleitung DN 200 ca 100 Tm, ca. 300 m3 Grabenaushub (Option)

eligibilityCriteria: 15.08.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1 Angebotspreis: 50
2 Referenzprojekte: 40
3 Schlüsselpersonen: 10
Gesamtbewertung gemäss Auschreibungsunterlagen:
1 Angebotspreis: 50
2 Referenzprojekte: 40
3 Schlüsselpersonen: 10
Gesamtbewertung gemäss Auschreibungsunterlagen:


title: Bauarbeiten K 267, Kreisel Gexi und Umsteigeparkplatz, Lenzburg

description: Aushub (Koffer) 3360m3 Terrainaufschüttung im Trassebereich 1420 m3 Seitliche Schüttungen 1100 m3 Entwässerungsleitungen 80 m Einlaufschächte 8 Stk Kontrollschächte 3 Stk Lieferung ungebundene Gemische 4400 m3 Heissmischfundationsschichten 300 t Heissmischtragschichten 310 t Binderschichten 280 t Deckschichten 210 t Kabelrohrblöcke 810 m Betonplatten Dicke = 26cm 1500 m2 Rasengittersteine 1400 m2 Steinkorbmauerwerk 60 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 65
Kompetenz (Strassenbau): 30
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 65
Kompetenz (Strassenbau): 30
Lehrlingsausbildung: 5


name: Infrastruktur, Projekte, Netzprojekte, Projektmanagement, Projekte Bau

title: Rohbau Zugersee Ost: Linie 665, Zug – Arth-Goldau, km 0.040 – 15.360.

description: Infrastrukturmassnahmen SBB Zugersee Ost Die Bauarbeiten am Zugersee Ost sind in vier Teilprojekte gegliedert: 1) Doppelspur Walchwil 2) Substanzerhalt Tunnel 3) Substanzerhalt Kunstbauten / Fahrbahn 4) Schutzbauten Das Projekt erstreckt sich von Zug (km 0.040) bis Arth-Goldau (km 15.360) und wird in 10 Abschnitten unterteilt. Vom Bahnhof Zug bis zur Haltestelle Oberwil befindet sich der Abschnitt 1. Der Betrieb der S-Bahn wird in diesem Abschnitt nicht eingestellt. Für die Erneuerung der Kunstbauten (Stadtviadukt, Unterführung Mänibachstrasse und weitere) und des Zuger Stadttunnels werden Streckensperrungen zur Verfügung stehen. Die Fahrbahn wird im Abschnitt 1 teilweise mit einer Fundationsschicht aus PSS versehen. Ab der Haltestelle Zug Oberwil bis zum Bahnhof Arth-Goldau wird die gesamte Strecke gesperrt und die Fahrbahn (inkl. Unterbau) komplett rückgebaut. Die Abschnitte 2 und 3 liegen südlich der Haltestelle Zug Oberwil. In diesen zwei Abschnitten werden die Fahrbahn, die Kunstbauten und ein Tunnel erneuert. Einige Objekte werden durch Neubauten ersetzt. Die Abschnitte 4, 5 und 6 liegen im Bereich der neuen Doppelspur Walchwil. Hier werden zahlreiche Stützbauwerke, Kunstbauten, eine Haltestelle, ein Doppelspurtunnel und die komplette Fahrbahn neu erstellt. Einige bestehende Objekte werden instand gestellt. Die neue Doppelspur beginnt bei km 7.400 (Grindwäschebach) und geht bis zum km 9.300 (Einfahrt Bahnhof Walchwil). Die Länge beträgt rund 1'900 m. Ab dem Bahnhof Walchwil bis vor dem Bahnhof Arth-Goldau wird die bestehende Strecke ebenfalls in der Vollsperrung instand gestellt. Bei den Abschnitten 7 und 8 werden drei kurze Tunnel instand gestellt und bei zwei Stahlbrücken der Korrosionsschutz komplett erneuert. Dazwischen liegen noch diverse Stützbauwerke, welche verstärkt und instand gestellt werden. Die Abschnitte 9 und 10 enthalten neben diversen Kunstbauten und zwei weiteren Tunnel, welche instand gestellt werden, noch die Schutzbauten im Bereich Baltisberg-Härzigwald. Die Schutzbauten bestehen aus Dämmen, Schutznetzen und Auffanggraben. Die Fahrbahn wird in den Abschnitten 2 bis 10 mit einer bituminösen Sperrschicht (AC Rail) komplett neu aufgebaut. Die vorliegende Ausschreibung „Rohbau“ beinhaltet zusammenfassend die Baumeisterarbeiten an sämtlichen Kunstbauten und Tunneln, die Erstellung des doppelspurigen Abschnittes in Walchwil, der Schutzbauten und Banketthalterungen sowie zwischen Zug Oberwil und Arth-Goldau den Rückbau der gesamten Fahrbahn (Ober- und Unterbau, sowie Kabel und Fahrleitung) bzw. den Wiedereinbau des Unterbaus (inkl. AC Rail). Der Wiedereinbau der Fahrbahn (Oberbau) und der Bahntechnik-Anlagen ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die einzelnen Bauwerke und Massnahmen sind im technischen Bericht im Register D beschrieben. Hauptmengen Ungebundenes Gemisch 0/45, 30'000 m3 AC Rail 22, 14'500 t Entwässerungsleitungen, 17'800 m Erdbau, Aushub, 139'000 m3 davon Fels offen, 24'600 m3 davon Fels als Tunnelausbruch, 43'900 m3 Erdbau Schüttungen, 43'800 m3 Abbruch von Beton und Naturstein, 5'800 m3 Ortbeton, 10'400 m3 Betonstahl, 1'300 t Baustahl (Brückenbau), 60 t Fertigelemente aus Beton, 1'000 m3 Ortbeton-Bohrpfähle (ø 60-100 cm), 930 m Mikropfähle (ROR und Stabstahl), 1'600 m Direktbohrpfähle, 10'500 m ungespannte Anker permanent (Stufe 3a), 16'500 m vorgespannte Anker permanent, 830 m Temporäre Nagelwände, 4'400 m2 Spritzbetonsicherung im Tunnelbau, 1'700 m3 Banketthalterungen (Schotterkörbe), 8'800 m Gerüste, 5'000 m2 Brückenabdichtung (PBD und MA), 3'700 m3 Korrosionsschutzerneuerung Stahlbrücken, 6'600 m2 Schutznetze (Steinschlag und Murgang), 3'000 m2.

street: Zentralstraße 1, Postfach 4267

STRABAG AG, Zweigniederlassung Erstfeld

street: Bifang 4


name: Transports publics de la région lausannoise SA

description: Le présent appel d'offre s'adresse à un bureau d'études ou un groupement pluridisciplinaire pouvant traiter tous les aspects de la problématique, en tant que professionnels spécialisés selon les compétences requises du présent document. Il doit permettre de choisir le mandataire GCU-PP1 qui accompagnera le projet de tramway entre Renens-Gare et Bussigny/Villars-Sainte-Croix (projet partiel 1 des Axes forts de transports publics urbains de la Région Lausannoise — PP1). Il s'agit de l'étape B du tramway, après l'étape A entre Lausanne-Flon et Renens-Gare et Lausanne-Flon (PP2 et PP3). Le projet comprend les prestations d'ingénierie en urbanisme, paysage, génie civil, géotechnique, chauffage-ventilation, sanitaire et électricité (CVSE), environnement et travaux géométriques. Prestation SIA 32-53: offre de base (terminus Cocagne) et variante (terminus Croix-de-Péage).

title: DRPJ-AO-192+01-PP1-GCU — Prestations d'ingénierie en Génie-Civil / Urbanisme / Paysage / Géotechnique / CVSE / Travaux géométriques et Environnement.

street: Ch. du Closel 15

CSD Ingénieurs SA

street: Chemin de Montelly 78


name: BMG Gesellschaft für moderne Informationssysteme mbH

name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Energie und Elektroanlagen

title: Formations-Monitore.

description: Dans le domaine de l'information à la clientèle dans les gares, CFF SA utilise actuellement des informations visuelles dynamiques (DVA). Ces dernières visent à mettre à la disposition des voyageurs, différentes informations sur l'exploitation ferroviaire comme les annonces de départ, d'arrivée et dérangement. À l'avenir, CFF SA souhaite étendre cette information à la clientèle à des écrans de composition. Ils ont pour objectif d'améliorer la répartition des clients sur le quai en affichant différentes informations sur la composition des deux prochains trains (1re cl., 2e cl., réservations, etc.) ainsi que d'éventuelles annonces de dérangement.

street: Hilfikerstrasse 3

street: Lise-Meitner Str. 16

countryName: DE


name: Office fédéral des routes OFROU division infrastructure routière ouest

title: Entpannungs-, Abschlepp- und Bergungsdienst von Lastkraftwagen im Gotthardstrassentunnel (EABD LKW GST). Dépannage, remorquage et service de sauvetage des poids lourds dans le tunnel du Gotthard (EABD LKW GST).

description: Le but est de trouver un prestataire de service compétent pour sauvetage, le remorquage et le dépannage des poids lourds de plus de 3,5 tonnes transitant par le tunnel routier du Saint-Gothard et compétent dans la protection contre les dommages et prise en charge des véhicules impliqués.

awardCriteriaDetails:
Les détails sur les critères d'attribution doivent être soumis avec les documents d'appel d'offres:
C1 : Personnes cles:
Exposition de l'expérience, qualifications et formation de toutes les personnes qui occupent des rôles comme énuméré dans le projet (p.ex. la preuve de l'exploitation des véhicules et équipements):
C2 : Organisation et qualité:
C 2.1 Organigramme du preneur de contrat 5%:
C 2.2 Explication de l'organisation interne, y compris le listage des rôles dans le projet ainsi que les procédures sur appel (piquet) et lors d'alarme 10%:
C 2.3 Analyse et évaluation des risques, mesures proposées 10%:
C 3 : Concept de suivi du service après-vente:
C 4 : Connaissance de langue:
connaissances de la langue des employés au sein de l'organisation du projet avec un contact client direct (personnel local):
C 5 : PRIX:
Evaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50% ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule).:
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences à la réalisation de l'objectif:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalistion de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliées par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Mühlestrasse 2

AGA International (Schweiz)

street: Hertistrasse 2


title: Prestations d’interprétariat en milieu social

description: Contrat-cadre régissant les modalités de services d’interprètes en milieu social pour le compte de l’aide aux migrant·es (AMIG) et de l’action sociale (ASOC).

eligibilityCriteria: Français


name: Auftraggeber vertreten durch: Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen

description: Maurerarbeiten – Verkleiden von Böden, Wänden und Decken in den Brandzellen aus hitzebeständigen Schamottsteinen und -platten.

description: Wärmebildkameras, Kamerakühlung und dazu gehörende Elektroinstallationen.

title: Ostschweizer Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Bernhardzell (OFA).

description: Neubau eines Feuerwehr-Ausbildungszentrums bestehend aus Logistikgebäude, Brandhaus und Brandfeld.

street: Davidstraße 37


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

street: Fellerstraße 21