name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich ABWASSER,à l'attention de Daniel Howald, Postfach, 8010 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von Exzenterschneckenpumpen zur Schlammbehandlung

description: Der /Die Anbieter/in verpflichtet sich zur Ausführung sämtlicher Leistungen (Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung), die für den einwandfreien Betrieb der insgesamt 29 Exzenterschneckenpumpen zur Schlammbehandlung notwendig sind. Die Exzenterschneckenpumpen werden in Etappen geliefert, montiert und in Betrieb genommen.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Gesamtkosten: 70
Qualität des Systems: 30


name: Hôpital Fribourgeois, à l'attention de M. Robert Overney,Chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg, Suisse, Téléphone: +4126 426 88 45, Fax: +4126 426 88 31, E-mail:

scheme: CPV

title: Appel d'offres de monitorage patient

documentType: tenderNotice

description: L'appel d'offres comprend la fourniture de moniteurs de surveillance patient ainsi que la fourniture de centrale de surveillance

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


name: Armasuisse Centre de compétence achats et coopérations

description: Papier de nettoyage crêpe plié dans une boîte.

description: Papier de nettoyage en rouleaux.

title: Papier de nettoyage

description: L'objectif du présent appel d'offres est de sélectionner un prestataire de services approprié pour la fourniture de papier de nettoyage pour la Base logistique de l'armées (BLA).La passation de marché sera effectuée en deux lots:— lot 1: papier de nettoyage crêpe plié dans une boîte;— lot 2: papier de nettoyage en rouleaux.Une offre peut être soumise pour un ou les deux lots.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Guisanplatz 1


currency: CHF

documentType: awardNotice

title: Submission E100 Elektroinstallationen

description: Installationen für ca. 240 Antriebe Installationen für ca. 400 Schieber Installationen für ca. 460 Messungen Installationen Gebäudetechnik, Netzwerk Installationen Trasse, Erschliessungen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Office des ponts et chaussées du canton de Berne

title: Fabrication, livraison et montage d'ensembles d'appareillage à basse tension, de batteries de compensation et d'armoires vides. Quantités principales: Tunnel de Büttenberg: - 31 ensembles d'appareillage à basse tension - 111 armoires vides - 2 batteries de compensation Tunnel de Längholz : - 42 ensembles d'appareillage à basse tension - 151 armoires vides - 2 batteries de compensation Brüggmoos: - 9 ensembles d'appareillage à basse tension - 16 armoires vides - 1 batterie de compensation

description: www.simap.ch 03.09.2014

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht eingereicht worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, die Fragen der Selbstdeklaration im positiven Sinne beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1 Preis, Gewicht 60%:
- Angebotspreis (100%):
ZK2 Angebotene Leistung (Technik), Gewicht 20%:
- Auftragsanalyse (20%):
- Technische Lösung (60%):
- Bauablauf / Bauprogramm (20%):
ZK3 Projektorganisation, Gewicht 15%:
- Schlüsselperson Projektleiter (50%):
- Schlüsselperson Bauleiter (40%):
- Organigramm (5%):
- Personenkapazität (5%):
ZK4 Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM), Gewicht 5%:
- PQM-System (100%):
ZK1 Preis, Gewicht 60%:
- Angebotspreis (100%):
ZK2 Angebotene Leistung (Technik), Gewicht 20%:
- Auftragsanalyse (20%):
- Technische Lösung (60%):
- Bauablauf / Bauprogramm (20%):
ZK3 Projektorganisation, Gewicht 15%:
- Schlüsselperson Projektleiter (50%):
- Schlüsselperson Bauleiter (40%):
- Organigramm (5%):
- Personenkapazität (5%):
ZK4 Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM), Gewicht 5%:
- PQM-System (100%):


name: Office des bâtiments, à l'attention de Monsieur Jean-Pierre Scassa,Voir dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Construction d'un parking de surface pour le relogement des forains. Route du Bois-Brûlé. Commune du Grand-Saconnex

description: Aménagements paysagers

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Tiefbauarbeiten Parkweg

description: Gegenstand der Beschaffung sind: - Baumeisterarbeiten für neue Wasserversorgungsleitungen ca. 200 m DN = 200 mm, sowie ca. 3-4 Hausanschlüsse resp. Zuleitungen. - Baumeisterarbeiten für neue Gas-Hochdruckversorgungsleitungen ca.200 m DN = 300 mm. - Baumeisterarbeiten für neue Elektro-Trassen ca. 170 m inkl. Rohrlegungen, exkl. Montagearbeiten

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Bestätigung Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz der Solidarbürgschaft - Bestätigung IWB Arbeitssicherheit - Bestätigung Allgemeine Werkvorschriften von IWB - Bestätigung Allgemeine Bestimmungen Tiefbauarbeiten Basel-Stadt - Bestätigung Verzeichnis Kanton Basel-Stadt - Bestätigung Sicherheit auf Baustellen - Bestätigung Umgang mit Signalen - Bestätigung Bauinstallationen im öffentlichen Raum - Lesebestätigung Situationsplan - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails: Preis:


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission Abwäscherei BKP 258.2,à l'attention de Herr Roger Waldmeier, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 58, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: BKP 258.2 Abwäscherei

description: Die Ausschreibung Abwäscherei beinhaltet: - Abwäscherei UG mit Geschirrwaschen und Plonge - Speiseabfallentsorgung mit 4 Aufgabestellen, Vakuumsystem - Restaurant EG und 1. OG Spülmaschinen - Verteilerküchen EG Untertisch Spülmaschinen, Wöchnerinnen 2.OG Spülmaschine - Verteilerküchen 4.-6.OG Spülmaschinen


title: BAV 80642 Schulschwimmanlage Buhn

description: Instandsetzung BKP 221.4 Fenster und Türen aus Metall


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

description: Le marché concerne un mandat de groupement pluridisciplinaire de mandataires composé d'un architecte (pilote), d'un ingénieur civil et des ingénieurs spécialisés en installations techniques de chauffage-ventilation-sanitaire-électricité (CVSE), ainsi qu'en physique du bâtiment et en concept énergétique. Le projet comprend une salle communale polyvalente, 3 classes pour l'école primaire, un foyer/cantine scolaire et un parking souterrain de 66 places. Il est estimé à 9 millions de travaux, CFC 1 à 4, hors honoraires et hors TVA.

title: Projet de construction d’une nouvelle salle communale avec classes pour l’école primaire et un parking souterrain

mainProcurementCategory: services

Vallat Partenaires SA

street: Rue des Tuillières 1

street: Avenue Benjamin-Constant 1 — CP 6162


description: Liefern einer Autodrehleiter (ADL)

title: Autodrehleiter Feuerwehr Thusis

description: Liefern einer Autodrehleiter (ADL)

street: Ottostrasse 22

Feumotech AG

street: Gerlafingenstrasse 31


description: Gärtnerarbeiten und Belagsarbeiten.

title: Ersatzneubau Rautihalde 15/19

description: Gärtnerarbeiten und Belagsarbeiten.

Stiftung PWG

street: Werdstraße 36, Postfach


title: EMV-Messempfänger

documentType: cancellationDetails

description: Es soll ein EMV-Messempfänger beschafft werden, welcher einerseits die Anforderungen der CISPR (Comité international spécial des perturbations radioélectriques) 16-1-1 erfüllt und an-dererseits Messungen im Feld von Störfeldstärken basierend auf den Grenzwerten der ECC Recommendation (09)02 ermöglicht. Insbesondere muss auch eine netzunabhängige Strom-versorgung sichergestellt werden können.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

awardCriteriaDetails:
Preis:
Leistung:


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Spinas – Bever, Erneuerung drei Kunstbauten / Baumeisterarbeiten

description: Hauptkubaturen: - Erdarbeiten - 150 m3 - Abbrucharbeiten - 25 m3 - Schalung - 125 m2 - Bewehrung - 10 t - Beton - 50 m3 - UHFB Trogplatte t = 5 – 8 cm - 20 m2 - Abdichtung Dünnschichtbelag - 70 m2 - Vormauerung Mauerwerk - 50 m2 - Instandsetzung Mauerwerk - 175 m2 - Option Durchlass km 93.613 - KV Summe CHF 100’000 - Option Flurwegunterführung km 94.707 - KV Summe CHF 200’000

eligibilityCriteria: Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 17, Gemeinde Rapperswil-Jona, Belagssanierung Neue Jonastrasse, Abschnitt: Schlüsselplatz – SBB-Brücke

description: NPK-Kapitel: 111, 113, 117, 211, 221, 222, 223 und 237. - Ausbaulänge 530 m - Fräsen Strasse 4'200 m2 - Randabschlüsse 940 m - Sanierung Entwässerungsleitungen 650 m - Gussroste/KS/Schieber 70 Stk. - Belagsarbeiten: AC F 22: 270 t, AC B/T 22 H: 1'100 t, SDA 8 Klasse -14: 150 t, AC MR 8: 175 t.


name: Mancini & Marti SA,Via C. Molo24, 6500 Bellinzona, Suisse

title: N2 EP14 Ceneri - Bellinzona sud (Fase 1), Lotto 401 – Risanamento bordure galleria Ceneri

description: Vedasi punto 4.5 “Altre indicazioni”

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG,Bahnweg 11, 8808 Pfäffikon, Suisse

name: Office fédéral des routes (OFROU), Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,à l'attention de Offre : N1/38, ANU EES, 100049 D-5.1, installation de détection d'incendie du tunnel, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: N1/38, 42 Ausbau Nordumfahrung Zürich, D-5.1, Brandmeldeanlage Tunnel

description: Die Grundleistungen des Beschaffungsgegenstands D-5.1, Brandmeldeanlage Tunnel, beinhalten die neue Brandmeldeanlage Tunnel für die 3. Röhre Gubristtunnel. Die Leistungen im Zusammenhang mit der Brandmeldeanlage Tunnel in der 1. & 2. Röhre Gubristtunnel sind als Option 1 enthalten. Grundleistungen: Brandmeldeanlage (BMA) Tunnel für die 3. Röhre Gubristtunnel Die zu beschaffenden Leistungen beinhalten im Wesentlichen: • Bestellung (übergeordneter Prozess), Lieferung & Montage der Bereichsrechner • Herstellung, Lieferung & Montage der Brandmeldezentrale Tunnel • Herstellung, Lieferung & Montage der Brandmeldekabel inkl. aller zugehörigen Kom-ponenten • Herstellung, Lieferung & Montage der NS-Unterverteilungen • Herstellung, Lieferung & Montage der I/O Module Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 40
unterteilt in::
- ZK 2.1: Qualität der angebotenen Komponenten: 25
- ZK 2.2: Auftragsanalyse (inkl. Termine) und Qualitätssicherungsprozesse IBS: 10
- ZK 2.3: Prüfplan des Unternehmers: 5
ZK3: ORGANISATION UND SCHLÜSSELPERSON: 10
unterteilt in::
- ZK 3.1: Projektorganisation: 5
- ZK 3.2: Schlüsselperson: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Switzerland Innovation Park Basel Area AG

title: SIP_2.0 Mieterausbau

description: Innere Verputz- und Trockenbauarbeiten (Ständerwänderwände)

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
Referenzen: 30
Offertangebot: 50
Auftragsanalyser, Termin- und Qualitätssicherung: 20


title: Erhaltungsmassnahmen Krauchbach- und Brummbachbrücke Matt/GL

description: - Instandsetzung der Krauchbachbrücke - Grossflächiger HDW-Abtrag - Umbau der Krauchbachbrücke in eine semi-integrale Brücke - Erneuerung der Brückenkordone - Erneuerung der Sickerleitungen hinter den Widerlagern - Anpassung der Linienführung - Erneuerung Fahrzeugrückhaltesysteme Hauptkubaturen: - Abbruch Beton ca. 80 m3 - HDW-Abtrag ca. 350 m2 - Konstruktionsbeton ca. 120 m3 - Schalung ca. 150 m2 - Bewehrung ca. 15 t - Bauwerksabdichtung ca. 450 m2 - Belag ca. 500 t - Leitplanken Typ A ca. 350 m


name: LBG SA,cp 67, 1816 Chailly-Montreux, Suisse

name: Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique SA., à l'attention de Laetitia Weder,Chemin Monastier 10, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 994 60 20, Fax: +41 22 994 62 13, E-mail:

title: Sous-traitance de la blanchisserie du GHOL SA.

description: Fourniture du linge hospitalier et uniformes. Prise en charge de la gestion, du traitement et de la distribution du linge et des uniformes dans les différents secteurs de nos établissements, selon nos exigences et contraintes.

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges.


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun

title: EP Rubigen–Thun Nord / Thun Nord–Spiez, Los 64 Notruftelefonanlage. Das Los 64 umfasst die Lieferung und Montage der Notruftelefonanlage inklusive Alarmkasten und Feuerlöscher.

description: Die Nationalstrasse N06 zwischen Rubigen und Spiez wurde anfangs der 70er-Jahre erstellt. Viele Anlageteile sind technisch veraltet und müssen erneuert werden. Im Rahmen des Projekts RUTS wird mit einer Gesamtinstandsetzung (Bau sowie Betriebs- und Sicherheitsausrüstung) die Anpassung an die heutigen Anforderungen erstellt und die Gebrauchstauglichkeit der gesamten Strassenanlage inkl. BSA für eine weitere Betriebszeit von 15–20 Jahren gewährleistet. Das Los EH Mitte 64 beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Leistungen: Rubigen - Kiesen: - 10 UMTS Notrufsäulen auf offener Strecke Kiesen - Thun Nord: - 6 UMTS Notrufsäulen auf offener Strecke - 2 UMTS Notrufsäulen auf offener Strecke, Zubringer Steffisburg Tunnel Allmend und Vorzonen: - Anlagensteuerung NTA in der Zentrale Süd (Inkl. IP PBX) - 14 Alarmkästen im Allmendtunnel - 4 Alarmkästen in den Vorzonen - Anbindung an GSM Gateway in Gesigen Weitere Leistungen: - Begleitung umfangreicher Tests - Schulung und Dokumentation zum eigenen Lieferumfang - Koordination / Schnittstellen zu anderen Projektbeteiligten - Teilnahme an Sitzungen inkl. Protokollführung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.5:


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Le tronçon très fréquenté de la N1H entre la frontière de la ville de Zurich et l'Europabrücke, ainsi que les routes parallèles Bernerstrasse Nord et Sud, ont un besoin avéré de réhabilitation en termes de bruit, de tracé, de flux de trafic et d’aménagement. La situation doit être améliorée de manière décisive par la réduction de la largeur des voies, l'élimination de surfaces routières, la pose de revêtements silencieux, l'adaptation du drainage, l'optimisation de l'ensemble du système de circulation et la construction d'un mur antibruit de 850 m. L’aménagement de l'espace routier et l'interconnexion des espaces verts sur ce tronçon du centre-ville sont d'une importance décisive.Le présent marché contient les services suivi environnemental de la réalisation (SER) dès la soumission à la mise en service.

title: 080279 - UPlaNS N01/36 AS Schlieren - Europabrücke (Grünau) / Gestion environnementale de la construction (GEC)

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

INGE ilu/GEOTEST c/o ILU AG

street: Zentralstrasse 2a


name: INSELSPITAL, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur Als "Bedarfsstelle" kann die Beschaffungsstelle selbst oder die übergeordnete Behörde eingesetzt werden.

title: 271.1 Trockenbau

description: Erstellen von Deckendämmungen und Verputzarbeiten an Decken

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 40
Optionspreis: 10
Referenzen: 20
Anzahl eingeplante Mitarbeiter zur Auftragsausführung: 15
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine: 15
Preis: 40
Optionspreis: 10
Referenzen: 20
Anzahl eingeplante Mitarbeiter zur Auftragsausführung: 15
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine: 15


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

title: Regierungsgebäude, Klosterhof 3, St.Gallen; Erneuerung Abstimmungs-, Audio- und Videoanlage Kantonsratssaal

description: Die im Kantonsratssaal bestehende Abstimmungs-, Audio- und Videoanlage ist durch ein zeitgemässes System zu ersetzen. Die vorhandene Infrastruktur und die Regeln des Denkmalschutzes sind besonders zu beachten. BKP 235.6 Abstimmungs-, Audio- und Videoanlage - Konferenz- und Abstimmungsanlage - Systemsteuerung - Audio- und Beschallungsanlage - Videoanlage - Signaldistribution und Videostreaming - Werk- und Montageplanung

eligibilityCriteria: Am 12.08.2014 findet eine Pflichtbegehung statt. Anmeldung bis 06.08.2014 an den aufgeführten Planer. Die Teilnahme an dieser Begehung ist obligatorisch. Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: Atelier drü Architektur + Bauleitungen AG

title: Pflegeheim Sarganserland, Mels – BKP 244 Lüftungsanlagen.

description: Das bestehende Pflegeheim wird umfassend saniert und erweitert. In einer ersten Phase wird der West- und Nordtrakt realisiert. Das bestehende Gebäude wird während der ganzen Bauzeit von den Betreibern genutzt. In einer zweiten Phase werden die Bewohner in die Neubauten umziehen. In einer dritten Phase wird der bestehende Bereich saniert und umgebaut. Der Pflegebetrieb wird während der ganzen Bauzeit aufrecht erhalten (Bauen unter Betrieb!).

street: Industriestraße 1A


name: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management

description: Un nouveau poste de couplage 220 kV de Pallazuit est planifié sur la commune de Liddes dans le canton du Valais. FMO a demandé un raccordement au réseau électrique de Swissgrid pour la vallée d'Entremont. Le mandat pour l’ingénierie et la planification du présent projet couvre les phases suivantes selon le modèle Swissgrid : phase de projet de construction, phase d’approbation des plans, phase d’appels d’offres et phase de réalisation ; ces différentes phases correspondent aux phases 32-53 de la SIA.Les éléments de la prestation sont visibles dans le cahier des charges (documents C).

title: Poste de Pallazuit – Planificateur pour les phases SIA 32-53

street: Bleichemattstrasse 31


name: Einwohnergemeinde Härkingen, à l'attention de Herrn Philipp Niklaus,Fröschengasse 7, 4624 Härkingen, Suisse, E-mail:

title: Generalplanerteam neue Turnhalle Härkingen

description: Das in der Einwohnergemeinde Härkingen bestehende infrastrukturelle Angebot im Bereich Hallenverfügbarkeiten entspricht nicht mehr den Bedürfnissen und Wünschen der Vereine (Einschränkungen bei Hallennutzung und Trainingszeiten). 2019 wurde zu Handen des Gemeinderats eine Vorstudie zum Neubau einer Turnhalle erarbeitet, welche ein adäquates Angebot für die zukünftig Sporthallen-Infrastruktur der Einwohnergemeinde Härkingen garantieren soll. Auf Basis dieser Vorstudie wurde 2020 ein Vorprojekt erarbeitet. Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist die Beschaffung eines Generalplaner-Teams (GP-Team), welches auf Grundlage des vorliegenden Vorprojekts die Projektierung (ab SIA-Phase 32) bis und mit Abschluss Realisierung (SIA-Phase 53) plant, begleitet, realisiert und schlüsselfertig der Einwohnergemeinde Härkingen übergibt.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preisangebot: 35
ZK2: Qualifikation und Erfahrung Architekt und Bauleiter: 25
ZK3: Erfahrung des Planerteams: 20
ZK4: Konzept Vorgehen und Umsetzungsplanung: 10
ZK5: Präsentation / Fragen: 10


title: Quartierplan "Matten" Restausbau Quartierplananlagen

description: Hauptmengen: Lieferungen Kies, Betonkies, Geröll 3'100 m3 Grabarbeiten Wasserleitung 450 m3 Grabarbeiten EW-Rohrblockanlage 170 m3 Grabarbeiten Kanalisation und Entwässerung 2'100 m3 Kanalisationrohre Betonrohre 250-400 mm, 450 m1 Kanalisationrohre PP 160-250 mm, 200 m1 SA 700 / Abläufe 15 Stück KS 800/600 bis 1200/600, 10 Stück Strassenabschlüsse 1'200 m1 Bituminöses Mischgut ACT 470 to Bituminöses Mischgut AC 210 to

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung


description: Die KEBAG AG betreibt in Zuchwil die zweitgrösste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz. Sie soll per 2025 durch eine neue Anlage KEBAG Enova ersetzt werden. Für dieses Grossprojekt sollen gemäss Spezifikation im Leistungsverzeichnis die Brandschutzbekleidungen erstellt werden.

title: Brandschutzbekleidungen

KEBAG AG

street: Emmenspitz


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 080414 N03/76, UPlaNS Murg-Walenstadt Instandsetzung UEF Kerenzerbergstrasse und UEL Rötibach

description: UEF Kerenzerbergstrasse Das Bauwerk wurde im Jahr 1964 erstellt und führt die Kantonsstrasse zwischen Murg und Mühlehorn über die N03 Fahrtrichtung Zürich. Die Zustandsuntersuchungen und die statischen Überprüfungen wurden im Rahmen des EKs und des MKs durchgeführt. Der Zustand der Brücke lässt sich insgesamt als schadhaft bezeichnen. Die statischen Nachweise gemäss SIA 260 und SIA 269 in Längs- und Querrichtung wurden teilweise nicht erfüllt. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Instandsetzung die folgenden Massnahmen durchgeführt: Verstärkung der Brücke in Längsrichtung durch drei zusätzliche, vorgespannte Träger. Öffnen von drei der fünf Hohlkörper, Ausarmieren und mit Vorspannung ausrüsten, kraftschlüssig mit dem Bestand zusammenbetonieren Verstärkung Brückenplatte durch bewehrten Aufschiftbeton Ersatz der Konsolköpfe und Ausführung neuer normkonformer Leitschranken Ersatz Abdichtung und Belag und Hydrophobierung Konsolkopf Lokale Betoninstandsetzung an Brückenuntersicht UEL Rötibach Die Überleitung Rötibach befindet sich bei Tiefenwinkel zwischen der Überführung Kerenzerbergstrasse und der Überführung Tiefenwinkel. Sie wurde 1962 im Auftrag des Kantons Glarus erbaut und dient seither als Überleitung des Rötibachs über die N03 Fahrtrichtung Zürich. Die Arbeiten an der UEL Rötibach werden zeitgleich mit den Arbeiten an der benachbarte UEF Kerenzerbergstrasse durchgeführt. Im Rahmen der Instandsetzung werden folgende Arbeiten durchgeführt: Lokale Betoninstandsetzung an Widerlagerwand und Untersicht Instandsetzung Bauwerkslager Oberflächenschutz (FLK) Ersatz Geländer Instandsetzung Bauwerksfuge

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: BAUPROGRAMM: LÄNGE DER BAUZEIT BIS ABNAHME DES GEPRÜFTEN WERKES UND FREIGABE DER VERKEHRSFLÄCHE AN DEN VERKEHR: 15
ZK3: QUALITÄT UND PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN: 15
ZK4: INHALT / QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
unterteilt in::
- ZK4.1: Technischer Bericht, Risikoanalyse: 10
- ZK4.2: Schlüsselpersonen sowie Organigramm: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 811.0 Leuchten Medizin (OP).

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigenMasterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächenmit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC undAllgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten derFrauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstraktvorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann ineiner ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzungdurch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Terminprogramm Planung, Produktion, Montage:
Bedienfreundlichkeit (Teststellung):
Referenzprojekte:

street: Freiburgstrasse

Maquet AG

street: Wilerstraße 75

Dräger Schweiz AG

street: Waldeggstraße 30

Mediwar AG

street: Weyermühlestraße 19

Younibex Switzerland AG

street: Haselwart 21


name: Evangelisch reformierte Kirchgemeinde Zürich, Geschäftsstelle, Bereich Immobilien

title: Gesamtinstandsetzung Kirchgemeindehaus Neumünster, Zollikerstrasse 74/76, 8008 Zürich

description: Elektroanlagen

eligibilityCriteria: vergleiche Submissionsunterlagen


name: Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, Obere Dorfstrasse 32, CH-8700 Küsnacht

title: Sanierung Rosen -und Eigenstrasse, Küsnacht

description: Ersatz von Fahrbahn und Gehweg inkl. der Fundation und Erneuerung sämtlicher Randabschlüsse im Projektperimeter. Ersatz der best. Kanalisation und Strassenentwässerung. Ersatz der Werkleitungsmedien: Wasser, Gas und Strom. im gesamten Projektperimeter. Baukosten ca. 2.3 Mio CHF.- Hauptkubaturen: Kanalbau: - Aushub fest: 2340 m3 - Spriessung: 4580 m2 - Hauptleitung PP-Rohre bis Ø 500: 350m - Grabenauffüllung mit Flüssigboden: 1855m3 Werkleitungsbauten: - Wasserhauptleitung PE DN 160: 240m - Wasserhausanschlüsse: 65m - Hydranten: 3 Stk - Gashauptleitung PE DN 125: 240m - Gashausanschlüsse: 25m - EW-Trassee:250m - öB-Fundamante: 10 Stk Strassenbau: - Planie: 3168 m2 - Abschlüsse: 1080m - Bit. Beläge: 1056t - StrassensammlerSt19 - AblaufSt1


name: Abteilungen Bevölkerung + Sicherheit und Immobilien, Bahnhofstrasse 167, 8620 Wetzikon, Suisse, E-mail:

title: Präqualifikation Planerwahlverfahren Neubau Feuerwehr, Wetzikon

description: Mit dem Planerwahlverfahren wird ein Generalplaner (inkl. Fachplaner und Spezialisten) gesucht, welcher die Begleitung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes in Wetzikon bis zu dessen Inbetriebnahme fach- und sachkundig, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und terminlichen Rahmenbedingungen bearbeitet.

eligibilityCriteria: Deutsch

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Verbauung Chummerbach

description: Die bestehenden Verbauungen im Bereich Geschiebesammler bis Hitzenbodenstrasse sowie im Bereich der Mühle werden instandgesetzt. Dazwischen wird das Gerinne von ca. 8 m auf 20 m verbreitert, die bestehenden Blockschwellen werden abgebrochen. Es sind zwei Blockrampen mit Stahlrahmen als Sohlensicherung geplant. Die bestehende Betonsperre (Nr. 16) wird auf die neue Breite erweitert. Oberhalb der Mühli wird eine neue Betonsperre erstellt.

awardCriteriaDetails:
Preis / Preiswahrheit (Mehrkostenrisiko): 50
Bauablauf / Termine (Einhaltung der Vorgaben, Machbarkeit, Plausibilität): 25
Qualität (Referenzen, QS, Arbeitssicherheit, Baustellenkader, Baumethode): 25


title: Projet de construction de l’extension du bâtiment existant, y compris la modification du giratoire, des accès et du parking

description: Le marché concerne l'attribution d'un contrat en entreprise totale pour la phase d'exécution des travaux, c'est-à-dire y compris les prestations d'élaboration des plans d'exécution et de détails de construction.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires suisses, y compris les sous-traitants, qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie, Service cantonal de l'informatique, Section Achats, à l'attention de Pierre-Marie Porcellana,Avenue des Mayennets 4, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 606 22 90, E-mail:

title: Acquisition de licences Elastic Cloud Enterprise

description: Achat de licences Elastic Cloud Enterprise avec installation, maintenance et développement

eligibilityCriteria: Französisch

awardCriteriaDetails:
Gesamtpreis des Angebots: 60
Technische Fähigkeiten des Bieters: 25
Qualität der Referenzen: 15


title: Freiwillige Publikation über die Absicht der Vergabe im freihändigen Verfahren, Thun, Schubertstrasse 10, Teilersatz Container: GU Auftrag.

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Otis SA,Bahnhofstrasse 3, 8305 Dietlikon, Suisse

name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Philippe Perrot,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 0791935765, E-mail:

title: Maintenance des ascenseurs de personnes et ascenseurs de charges SIG

description: Selon cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Gipserarbeiten, spezielle Gipserarbeiten undVerputzarbeiten

description: Ziegeldachdeckarbeiten

title: Umbau des ehemaligen Augustinerklosters in Freiburg für das Kantonsgericht, Los 3.

description: Transformation de l'ancien bâtiment et création de nouveaux locaux pour le Tribunal Cantonal.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Erschliessung Gartenweg-Buchhalde "Brühl"

description: Anschneiden bituminöse Beläge 780 m Belagsaufbruch 950 m2 Abtransport bituminöse Beläge 150 m3 Grabenaushub für Werkleitungen 1'400 m3 Grabenaushub für Kanalisation 2'400 m3 Zuschlag für Fels 410 m3 Grabenspriessung 1'930 m2 Liefern und verlegen PP-Rohre 1'030 m Liefern und verlegen Centub Rohre 10 m Liefern und verlegen Kabelschutzrohre 2'930 m Kontrollschächte 42 St. EW Ortsbetonschächte 2 St. Kandelaber Fundamente 15 St. Ortsbeton Fundament für Trafostation 1 St. Kiessand 0/45 2'910 m3 Betonkies 325 m3 Betonumhüllung 460 m3 Sand gewaschen 20 m3 Trasseeaushub 2'900 m3 Schüttmaterial liefern und einbauen 1'700 m3 Ungeb. Gemische 0/45 liefern und einbauen 1'310 m3 Planie 1'900 m2 Abschlüsse 850 m Bituminöse Beläge 510 t Einlaufschächte 10 St. KS-Deckel 42 St. Ortsbetonarbeiten (Stützmauern) 125 m3 Die Vorausmasse sind informativ, die Unternehmung kann daraus keine Ansprüche ableiten.

awardCriteriaDetails:
Preis (Bereinigter Preis): 60
Kompetenz (Referenzen Vergleichbare Aufträge): 30
Umwelt (Umweltverträglichkeit der Transporte, Entfernung des Belagswerkes): 10


name: ETAT DE VAUD - DSI - Longemalle 1, 1020 Renens, à l'attention de ETAT DE VAUD - DSI,Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse, E-mail:

title: Gestion Informatique Pédagogie Spécialisée et Appui à la Formation

description: La solution attendue a pour objectif principal de couvrir les besoins métier des domaines de l’orientation et de la pédagogie spécialisée ainsi que du service central du SESAF. Il est indispensable pour le SESAF de se doter d’un système d’information lui permettant d’assurer l’efficience opérationnelle du service, sachant que le SESAF fonctionne dans un mode de gestion de contextes non déterminés. Ainsi cette solution favorisera une collaboration fluide et efficace entre les entités du SESAF et ses partenaires, en vue de fournir et coordonner les prestations aux citoyens dans les meilleures conditions possibles

eligibilityCriteria: cf. documents annexés


description: L’étude de corridor concerne la route nationale N23 (Grüneck – Meggenhus). Le travail mis au concours comprend des prestations dans le domaine de l’analyse de la problématique et du trafic, du développement et de l’évaluation de concepts, du développement et de l’évaluation de projets, ainsi que de la documentation et de l’appui au maître d’ouvrage dans ses fonctions de direction du projet. Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de corridor, une procédure de participation doit être mise en place. L’adjudicataire fournit aux mandataires les documents techniques et de fond nécessaires à la conduite de la procédure de participation. Il suit de près le travail de participation, notamment en échangeant avec toutes les parties prenantes.

title: Étude de corridor N23 Grüneck - Arbon

Office fédéral des routes (OFROU)

street: Case postale

B + S AG

street: Weltpoststrasse 5


description: La présente mission comprend le plan et la direction des travaux d’un nouveau système de supervision pour toute l’unité territoriale VI (UeLS UT VI) devant remplacer les systèmes de supervision SG, GL et TG existants. Le présent appel d’offres comprend les prestations visant à garantir une prise en charge harmonieuse des tâches du mandataire actuel ayant en grande partie terminé ses travaux avec la réalisation du système de base du système de supervision de l’UT VI et la migration du système de supervision TG.— direction du projet élaboration du projet pour le système de supervision de l’UT VI,— direction technique des travaux pour les migrations des systèmes de supervision SG et GL,— direction technique des travaux pour les migrations UPlaNS N01/54 et N03/76,— direction technique des travaux pour les intégrations UPlaNS N03/70.Plus d'information voir ch. 4.5.

title: 160066, N01/03/07/13 système de supervision UT VI, auteur du projet Intégration et migration des sous-systèmes

Amstein + Walthert Progress AG

street: Andreasstrasse 5


name: DI-OCGC-SITP, à l'attention de M. Raphael Roth,Chemin des Oliquettes 4 - CP 149, 1213 Petit-Lancy 1, Suisse, Téléphone: 022.546.63.13, E-mail:

title: Prolongement Tram Bernex - Lot 3 - Fourniture mâts de support pour installations de lignes aériennes

description: Fourniture de : - 119 poteaux métalliques ROR DN 300 à 400 mm, hauteur 8.50 à 10.50 m env. sur plaque de base - 412 tiges d'ancrages M48


description: Die Arbeiten beinhalten die Baumeister/ Grabenarbeiten sowie die Spülbohrungen für das Los 1 des Fernwärmenetzes Riggisberg Ost Ebenfalls werden Antennenschutzrohre verlegt..

description: Die Arbeiten beinhalten die Baumeister/ Grabenarbeiten sowie die Spülbohrungen für das Los 2 des Fernwärmenetzes Riggisberg Ost Ebenfalls werden Antennenschutzrohre verlegt..

description: Die Arbeiten beinhalten die Baumeister/ Grabenarbeiten sowie die Spülbohrungen für das Los 3 des Fernwärmenetzes Riggisberg Ost Ebenfalls werden Antennenschutzrohre verlegt..

title: Wärmeverbund Riggisberg Ost

description: Die Arbeiten beinhalten die Baumeister/ Grabenarbeiten sowie die Spülbohrungen für das Fernwärmenetzes Riggisberg Ost. Ebenfalls werden Antennenschutzrohre verlegt..

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.


description: - Lieferung einer 110-kV SF6-Schaltanlage für das Unterwerk Willisau, 6130 Willisau. - Lieferung einer 20-kV SF6-Schaltanlage für das Unterwerk Willisau, 6130 Willisau. - CKW behält sich vor, die beiden Schaltanlagen an zwei unterschiedliche Anbieter zu vergeben. - Option für die freihändige Bestellung einer weiteren 20-kV SF6-Schaltanlage in ähnlichem Umfang für die Unterstation Goldau.

eligibilityCriteria: Anbieter mit Geschäftssitz im Ausland haben bis zum Zeitpunkt des Zuschlags ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden. Das Zustelldomizil ist mit dem Angebot bekannt zu geben.


title: Sanierung Guetstrasse

description: Strassenbauarbeiten: - Erneuerung Fahrbahnbeläge (ca. 3'700 m2) - Erneuerung Randabschlüsse (ca. 1'100 m) - Erneuerung Strassenentwässerungsanlagen (ca. 20 St. Strassenabläufe) - Anpassung privater Grundstücke Tiefbauarbeiten für Werkleitungen: - Erneuerung Wasserversorgungsanlagen DN 150 (ca. 600m) - Erneuerung Strassenbeleuchtung (11 Kandelaber) - Ausbau Werkleitungsnetz EKZ

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Eignung Strassen-, Kanalisations- und Werkleitungsbau


description: Autobus articulé standard à plancher surbaissé

description: Autobus interurbain raccourci

description: Autobus interurbain standard

description: Autobus standard surbaissé avec plancher surélevé après la port 2 (LowEntry)

description: Autobus standard à plancher surbaissé (places assisses optimisées)

description: Autobus standard à plancher surbaissé (places debout optimisées)

title: Fahrzeugbeschaffung PostAuto Schweiz AG 2014/2015

description: PostAuto Schweiz AG schreibt hiermit die zentrale Beschaffung ihres voraussichtlichen Fahrzeugbedarfes für die Jahre 2014 und 2015 aus. Es werden 6 Fahrzeugtypen beschafft. Diese bilden jeweils ein separates Los. In Klammer ist der für die Beschaffungsperiode erwartete Bedarf aufgeführt. Bei diesen Zahlen handelt es sich jedoch um reine Richtwerte aufgrund des aktuellen Planungsstandes, welche für die PostAuto Schweiz AG in diesem Sinne unverbindlich sind. Anpassungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Los 1: Standard Niederflurbus (Stehplatzoptimiert)(ca. 45 Fahrzeuge) Los 2: Standard Niederflurbus (Sitzplatzoptimiert)(ca. 50 Fahrzeuge) Los 3: Standard Niederflurbus mit erhöhtem Boden nach Türe 2 (LowEntry)(ca. 30 Fahrzeuge) Los 4: Standard Überlandbus(ca. 15 Fahrzeuge) Los 5: Standard Überlandbus verkürzt(ca. 15 Fahrzeuge) Los 6; Standard Niederflur Gelenkbus(ca. 25 Fahrzeuge) Es können Angebote für eines oder mehrere Lose eingereicht werden, jedoch mindestens für ein ganzes Los. PostAuto Schweiz AG behält sich das Recht vor, Teilaufträge zu erteilen. Sie behält sich insbesondere die Aufteilung und Vergabe des Loses 2 in Teillosen ausdrücklich vor. Weitere Einzelheiten sind in den allgemeinen Ausschreibungsunterlagen, welche allen Interessenten zugestellt werden, sowie in den Pflichtenheften für die einzelnen Fahrzeugtypen aufgeführt. Bereits an dieser Stelle wird darauf aufmerksam gemacht, dass Fahrzeuge vor Ort zur Begutachtung und Probefahrt zur Verfügung gehalten werden müssen.

eligibilityCriteria: aucun

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Mobiles Chirurgie-Röntgengerät

description: Kompaktes mobiles Chirurgie-Röntgengerät für Durchleuchtung, C-Bogen, mit 23 cm Bildverstärker.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


description: Zwei fix installierten Rotlicht-/Geschwindigkeitsmessanlagen als kombiniert einsetzbare Systeme mit Wechselgehäusen.

description: Acht semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen.

description: Fünf mobile Geschwindigkeitsmessanlagen.

description: Ersatz der Systeme für Rotlichtüberwachung und Geschwindigkeitskontrolle.

street: Postfach

ces complete electronic systems ag

street: Hertistrasse 21


title: System Wiesekreisel, Anpassung Basel-Stadt


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB – Immobilien – Recht, Compliance und Beschaffung

description: Betreiben von Hygienecentern an Bahnhöfen.

street: Vulkanplatz 11

Vebego AG

street: Kanalstrasse 6


title: Neubau Alterszentrum der Stiftung drei Tannen, Wald BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Neubau eines Alterszentrums Bedachungsarbeiten, Spenglerarbeiten


name: Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt

description: Gesamtplanerleistungen und Ingenieur- sowie Spezialistenleistungen für das Projekt „Velotunnel Bahnhof Luzern“ als Gesamtplanerin/Gesamtplaner in den Projektphasen 32 (Bauprojekt), 33 (Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt); 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 (Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) gemäss SIA-Normen 103 (2014) und 112:Fachgebiete:— Gesamtplaner (Gesamtleitung),— Strassenbau, einschliesslich Siedlungsentwässerung und Werkleitungen,— Kunstbauten (Tunnel / Unterführungsbauwerk),— Verkehrsplanung,— Strassenraumgestaltung (Städtebau /Architektur, räumliche Anordnung),— Geologie / Geotechnik,— Elektrospezialist.

title: Velotunnel Bahnhof Luzern; Gesamtplaner

description: Velotunnel Bahnhof Luzern; Gesamtplaner.

street: Industriestrasse 6

BG Ingénieurs Conseils SA

street: Lindenstrasse 16


title: Schülertransport

description: Schülertransport ab Schuljahr 2023/24

eligibilityCriteria: Es gelten die Bestimmungen des Merkblattes "Durchführung von Schülertransporten" (Version Januar 2021), Kanton Zürich, Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Mobilität

awardCriteriaDetails:
Preis:
Erfahrung mit Schulbusbetrieb:
Umsetzung der zwingenden Vorgaben und empfehlenswerten Hinweisen zur Beförderung von Schüler/Innen im Kanton Zürich:
Einsatzbereitschaft (Zeit bis Ersatzfahrzeuge und Ersatzfahrer bereitstehen):
Nachhaltigkeit:
Referenzen:


name: Techdata SA, à l'attention de Frédéric Gasser,Rue des Terreaux 23, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41216510840, E-mail:

title: Suppression du Passage à Niveau de Villaz-St-Pierre

description: Le présent appel d’offres vise à adjuger les prestations à un bureau pluridisciplinaire ou un groupement de bureaux avec de l’expérience dans la planification des ouvrages d’art dans le périmètre des chemins de fer et l’adaptation de gare, d’ampleur et de complexité comparable au projet. Les prestations concernent l’ensemble des phases partielles de la phase 31 (avant-projet) à la phase 53 (mise en service et achèvement) selon le Règlement SIA 112. Le soumissionnaire doit disposer dans son équipe des compétences dans les domaines suivants : -Pilotage d’un groupement pluridisciplinaire -Génie civil -Ouvrages d’art -Géologie et géotechnique -Architecture et paysage -Mensuration -Trafic. Le pilote du soumissionnaire devra impérativement être le bureau qui effectue les prestations d’ingénieur civil.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier d'appel d'offres


name: Bassicarella Architectes SA,Av. de Rosemont 6, 1208 Genève, Suisse

name: Secrétariat des Fondations immobilières de droit public, à l'attention de Gilles Hoffmann,Rue Gourgas 23b, case postale 12, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 328 12 24, Fax: 022 807 08 10, E-mail:

title: Quartier des Allières, bâtiment B, logements de type HBM

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG

description: Öffentliche Submission der obligatorischen Unfallfallversicherung per 1.1.2021.

title: Submission obligatorische Unfallversicherung

Advantis Versicherungsberatung AG

street: Buckhauserstrasse 17

street: Richtiplatz 1


name: Service Achats, à l'attention de Greiffenberg ingrid,Carrefour de L'Etoile, 1 - case postale 1775, 1211 Genève 26, Suisse, Téléphone: 022 8274490, Fax: 022 8274860, E-mail:

title: FP - Mandat d'étude et de réalisation des ouvrages P47 par un pool de mandataires


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekt Management Zürich Gesamtprojektführung

street: Kasernenstrasse 95/97, Postfach


title: Erdarbeiten

description: Aushub- und Hinterfüllungsarbeiten für Gas-Röhrenspeicher inkl. Wasserhaltung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: Im Nordosten der Stadt Bern ist die Realisierung eines weiteren, unabhängigen Fernwärmenetzes durch Energie Wasser Bern vorgesehen. Der Projektperimeter umfasst ca. 3 km2 Gebiet der Stadt Bern. Nebst der Versorgung durch Wärme ist auch die Produktion und Lieferung von Prozessdampf für Grosskunden geplant.Zentral für die Realisierung des unabhängigen Fernwärmenetzes im Nordosten der Stadt Bern ist die Energiezentrale (HHKW). Im Rahmen dieser Ausschreibung wird eine Bauherrenunterstützung für das Gesamtprojekt und die Teilprojekte gesucht. Die Bauherrenunterstützung wird als Stabstelle der Gesamtprojektleitung angegliedert und soll die Bauherrschaft in diversen Bereichen und Prozessen wie Projektorganisation, Controlling, Support und Beratung unterstützen.

title: EBP-138_Externe Bauherrenunterstützung BHU Wankdorf +

Energie Wasser Bern

street: Monbijoustrasse 11, Postfach

TBF + Partner AG

street: Beckenhofstrasse 35


name: Stadt Rapperswil-Jona Hochbau und Planung,à l'attention de Daniel Walser, St. Gallerstrasse 40, 8645 Jona, Suisse, Téléphone: 055 225 70 10, Fax: 055 225 70 11, E-mail:

title: BKP 281 Gussasphalt

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Volksschulgemeinde Tägerwilen "Schulhaus Hauptstrasse",à l'attention de Karin König, Palmenweg 2, 8274 Tägerwilen, Suisse, Téléphone: 071 666 85 87, E-mail:

title: Gipser- und Trockenbauarbeiten

description: Das denkmalgeschützte Schulhaus Hauptstrasse in Tägerwilen soll saniert und erweitert werden. Die Projektunterlagen können nach schriftlicher Vereinbarung beim Verfasser eingesehen werden.


title: Projekt (15108) 317 BFS Publikationen A4 „Jahresvolumen“.

description: Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert alle Jahre diverse Statistiken in digitaler und gedruckter Form.Die gedruckten Statistiken erscheinen unter anderem im Format A4 (nachvolgend „Jahresvolumen A4 BFS“ genannt). Die einzelnen Publikationen innerhalb des Jahresvolumens A4 BFS unterscheiden sich lediglich in der Auflagenhöhe, der Farbigkeit, der Bindeart, der Grammatur des Papiers sowie der Erscheinung in einer oder mehreren Sprachen (vgl. dazu Anhang_2_Preisblatt).In den letzten zwei Jahren (2014/2013) wurden durchschnittlich 15-17 Publikationen hergestellt, welche die oben genannten Kriterien erfüllten (vgl. dazu Anhang_2_Preisblatt).

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

Cavelti AG

street: Wilerstraße 73


title: Schaffhauserstrasse und Ringstrasse, Abschnitt Oerlikonerstrasse bis Ringstrasse (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau Bausumme ca. 1.5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: SERVICE DES BATIMENTS ET DE L'URBANISME / VILLE DE GLAND, à l'attention de Miranda Pagoni,GRAND RUE 38, 1196 GLAND, Suisse, Téléphone: 022 354 04 80, Fax: 022 354 04 39, E-mail:

title: RENOVATION ET SURELEVATION DU COLLEGE DE GRAND-CHAMP

eligibilityCriteria: Français


description: — Ausbau und Sanierung der Langenrainstrasse auf 6 00m Breite, Anfügen Grünstreifen und Gehweg: Aushub ca. 3 200 m3, Kiessand ca. 2 600 m3, Beläge ca. 1 500 t, Abschlüsse ca. 1 700 m, Entwässerung DN 160-300 ca. 400 m, Schächte DN 700-1000 28 St., Beton ca. 100 m3;— Ersatz der Schmutzwasserkanalisation: Gräben gespriesst/ungespriesst ca. 1 500 m3, PP-Rohre SN8 DN 250-400 ca. 430 m, Schächte DN 800-1200 21 St., Kiessand ca. 810 m3, Hüllbeton ca. 240 m3, Beläge ca. 80 t;— Bau Bachdurchlass: Aushub ca. 120 m3, Beton ca. 50 m3, Schalungen ca. 220 m2, Bewehrung ca. 7 000 kg;— Neubau Versorgungsleitungen durch Werke: Aushub ca. 700 m3, Kies/Umhüllung ca. 300 m3.

title: Sanierung und Ausbau Langenrainstrasse mit Bachdurchlass, Neubau Schmutzwasserkanalisation und Versorgungsleitungen

description: — Ausbau und Sanierung der Langenrainstrasse auf 6,00 m Breite, Anfügen Grünstreifen und Gehweg: Aushub ca. 3 200 m3, Kiessand ca. 2 600 m3, Beläge ca. 1 500 t, Abschlüsse ca. 1 700 m, Entwässerung DN 160-300 ca. 400 m, Schächte DN 700-1000 28 St., Beton ca. 100 m3;— Ersatz der Schmutzwasserkanalisation: Gräben gespriesst/ungespriesst ca. 1 500 m3, PP-Rohre SN8 DN 250-400 ca. 430 m, Schächte DN 800-1200 21 St., Kiessand ca. 810 m3, Hüllbeton ca. 240 m3, Beläge ca. 80 t;— Bau Bachdurchlass: Aushub ca. 120 m3, Beton ca. 50 m3, Schalungen ca. 220 m2, Bewehrung ca. 7 000 kg;— Neubau Versorgungsleitungen durch Werke: Aushub ca. 700 m3, Kies/Umhüllung ca. 300 m3.

street: Innerfeld 21


title: Kanalisation Tannenhofstrasse

description: Grabarbeiten für Kanalisation-, Erdgas- und Wasserleitung. Grabarbeiten für Kabelschutzrohre für Elektroleitungen.


currency: EUR

procurementMethod: selective

Armasuisse

street: Wankdorfstrasse 2

Kappeler Verpackungs-Systeme AG

street: Grenzstrasse 20B


name: Geneux Dancet S.A.,Chemin des Toches 1, 1026 Echandens, Suisse

name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Stade de football de la Tuilière - Métamorphose

description: Construction d'un nouveau stade de football de 12'000 places sur le site de la Tuilière. Ferblanterie - 2'368 ml Couverture - 12'777 m2


title: Universitätsspital Zürich, Rämistrasse bei 100, 8006 Zürich 20456.10 USZ Modulbau SUED2 im Park, BKP 225-02 Brandschutzverkleidungen


name: Madliger et Chenevard Ing.SA,route de Bronjon 3, 1510 Moudon, Suisse

name: Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye, à l'attention de Philippe Pahud / Chef de service,Place de la Couronne 1 - CP 95, 1522 Lucens, Suisse, Téléphone: 0041219061566, Fax: 0041219069545, E-mail:

title: Lucens - aménagements routiers - Route de Moudon

description: Aménagements routiers incluant la construction d'un mini-giratoire et de trottoirs ainsi que la rénovation de chaussées.

eligibilityCriteria: Les conditions de participation sont énumérées dans le dossier d'appel d'offres.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: GRAND THEATRE DE GENEVE - 1518GTI - SERRURERIE

description: Travaux : Serrurerie - CFC 272.2 Estimation : CHF 833'300.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Sonnenhügelstrasse Bushaltestelle. Bergli BehiG - Tief- und Strassenbauarbeiten

description: Strassenbau Kanalbau Werkleitungsbau

eligibilityCriteria: Deutsch


description: 272.5 Sicherungsanlagen an Vordächern.

title: Neubau Haus F/ZKI und Haus G/ZAP/BKP 272.5 Sicherungsanlagen an Vordächern

description: 272.5 Sicherungsanlagen an Vordächern.

Burkard Meyer Architekten BSA AG

street: Martinsbergstraße 40


name: blumergaignat ag, Bauherren-Management,à l'attention de Marina Schmidt, Rennweg 5, 8700 Küsnacht, Suisse, Téléphone: +41 (0)44 421 33 44, E-mail:

title: Psychiatrische Klinik Zugersee Umbau/Umnutzung Haus F

description: Projektbeschrieb Umbau/Umnutzung von bislang als Wohnheim/Gästehaus genutzten Geschossen zur Erweiterung des stationären und teilstationären Angebotes der Klinik. Anhebung des Ausstattungsstandards durch •Einbau von zusätzlichen Nasszellen •Internetanbindung der Patientenzimmer •LED-Beleuchtung in Fluren und Treppenhäusern Anpassung an die aktuellen baurechtlichen und feuerpolizeilichen Bestimmungen. •Rollstuhlgängige Türen im Patientenbereich •Einhaltung aktuelle Brandschutzbestimmungen •Erfüllung der Mindestanforderungen Erdbebensicherheit Zwei bereits im Betrieb befindliche Abteilungen müssen bei der Umsetzungsplanung und Etappierung berücksichtigt werden. Der heutige Gebäudekomplex umfasst drei Gebäudeteile die ursprünglich zwischen 1909 und 1023 entstanden sind und in den 90er Jahren bereits umfassend umgebaut wurden. Die haustechnische Infrastruktur ist nicht sanierungsbedürftig und jeweils erweiterbar/ausbaufähig. Eine 2012 in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zur Ermittlung des Massnahmenumfanges, Festlegung der Grundrissvariante bis Vorprojektniveau, Terminplanung, Etappierung und Schätzung des Finanzbedarfes nach eBKP-H ist Ausgangspunkt der ausgeschriebenen Generalplanerleistungen. Die dargestellte Umbaumassnahme wurde im März 2013 vom Konkordatsrat freigegeben. Das Kostendach liegt bei 8.8 Mio CHF. Details siehe Anlage M (Auszug Machbarkeitsstudie) Terminplan Die Anlage T: „Terminplan Umbau/Umnutzung Haus F_Stand 18.04.2013“ bildet den zu projektierenden Zeitablauf in Planung und Ausführung der Massnahme ab und ist Grundlage der Ausschreibung. Aufgabenbeschrieb Grundrisse Die Grundrisse Ebene 05 bis Ebene 10 VAR I (siehe Anlage M) bilden den zu projektierenden Massnahmenumfang ab und sind Grundlage der Ausschreibung. Bestandspläne Hochbau sowie Grundrisspläne Umbau/Umnutzung Haus F stehen zur Weiterbearbeitung digital als DWG/DXF zur Verfügung. Fachtechnik Die Detaillierung des Massnahmenumfanges Fachtechnik ist in der Anlage G (Grobkostenschätzung Gebäudetechnik) aufgeführt und somit Grundlage der Ausschreibung. Die Bestandsdokumentation Fachtechnik ist nicht digitalisiert, eine umfassende Bestandsdokumentation steht in Papierform (Grundrisse, Schnitte, Anlagenbeschrieb, Schemata etc.) zur Verfügung. Statik Der Leistungsumfang des Statikers/Bauingenieurs beinhaltet •Projektierung der in den Grundrissen dargestellten Umbaumassnahme •Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben gemäss SIA-Merkblatt 2018 •Erstellung eines Massnahmenkonzeptes zur Ertüchtigung der Erdbebensicherheit mit nachfolgender Koordinierung der Umsetzung im Rahmen der Gesamtbaumassnahme. Der Gebäudekomplex wurde ursprünglich in 3 Etappen erstellt. Die aus diesen unterschiedlichen Bauzeiten resultierenden Konstruktionsweisen namentlich der Decken und des Mauerwerkes sind nur lückenhaft dokumentiert. Zur Ermittlung des statischen Systems sind daher ggf. Sondierungsmassnahmen vorzusehen. Details zum Bearbeitungsstand „Erdbebensicherheit“ sind in Anlage E (Bericht Erdbebensicherheit) aufgeführt und Grundlage der Ausschreibung.


title: Réaménagement de la gare de Sainte-Croix

description: Les travaux de réaménagement de la gare de Sainte-Croix comprennent la réalisation d'un nouveau quai et la mise en conformité du quai existant sur 85 m de long, la réalisation d'un nouveau dépôt de 91 m de long et 19.45 m de large, la réfection de l'infrastructure ferroviaire sur une surface d'environ 3'200m2 et la réfection de deux PN.

eligibilityCriteria: Selon documents d'appel d'offres


description: Le marché porte sur le renouvellement du «paquet» d'assurances de personnes de la ville de Morges, soit un seul assureur pour l'ensemble des assurances concernées suivantes:— assurance accident obligatoire selon la LAA,— assurance accident complémentaire à la LAA,— assurance perte de gain par suite de maladie.

description: Ville de Morges — assurances de personnes.

ProConseils Solutions SA

street: Rue des Vignerons 1a, case postale 914

Mutuel Assurances SA

street: Rue des Cèdres 5


title: Chamau, Deckungen, Spenglerarbeiten und Blitzschutz

description: Der Kanton Zug konnte den ETH-Gutsbetrieb Chamau zur Erweiterung des Gutsbetriebs der landwirt-schaftlichen Schule Schluechthof erwerben. Dafür gibt der Schluechthof am bestehenden Standort Flächen für Realersatz ab und verlagert die Produktionsbereiche Milchvieh und Schweinehaltung in die Chamau. Um eine wirtschaftliche und moderne Produktion am neuen Standort und die optimale Nutzung als Ausbildungs- und Versuchsbetrieb sicherzustellen, plant der Kanton Zug im Gebiet "Untere Chamau" diverse Umbauten der bestehenden Infrastruktur sowie einige Rück-, als auch Neubauten.


title: L06053, GV Verlängerung Unterführung St. German

description: Für die Autobahn A9 zwischen Gampel Ost und Visp West wird die Unterführung St. German verlängert, um die Durchfahrt von der VS 21 unter der A9 zu erlauben. Dieses Bauwerk befindet sich bei km 138‘680 der A9. Die Spannweite der Überführung beträgt 8.55 m (Wandachse zu Wandachse) und die Wandhöhe variiert zwischen 3.50 m und 4.50 m. Die Dicke der Stahlbetonbauteile beträgt für die Wände 0.60 m und für die Decke 0.50 m. Die Widerlagerwände sind in Streifenfundamente eingespannt, welche auf 36 Pfählen mit einem Durchmesser von ø 90 cm fundiert werden. Diese Pfähle übernehmen horizontale und vertikale Kräfte und werden in einem Abstand von ca. 4 m in Längsrichtung und 2.1 m in Querrichtung angeordnet. Die Pfahllänge beträgt ca. 25 m. Die Ausschreibung beinhaltet: Werkleitungen, Rohrleitungen, Baugrubenaushub, Pfähle DN 900mm, Beton, Schalung, Bewehrung, Brückenabdichtung, Gussasphalt MA, Walzasphalt. Aufzählung nicht abschliessend.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
1. Preis: 50
davon Angebotspreis 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln 20%:
2. Technische Lösung und Organisation: 30
davon Risikoanalyse des Auftrags, Technische Lösungen, Ausführungs- und Installatinskonzept, Projektbezogenes QM-Konzept 70% / Organisation der Baustelle, des Anbieters, Qualifikation Schlüsselpersonal 30%:
3. Bauablauf und Termine: 20
davon Bauprogramm, Leistungsannahmen, Sollbauzeittabellen, Arbeitszyklen, Zweckmässigkeit der Abläufe, personelle Ressourcen, Einhaltung der vorgegebenen Terminen, Plausibilität 100%:
Erläuterungen: Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der obgenannten Kriterien ermittelt.:


name: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

title: Lot 1 Partner management: MS Dynamics CRM, MS Sharepoint et intégration de DocuGate

title: Lot 2 Identity and access management: Omada OIS-X et MS FIM

title: Maintenance, support et développement Sirius.

description: La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse.La FINMA introduit le nouveau système informatique SIRIUS pour ses processus d'autorisation, de surveillance et d'enforcement. Le système informatique SIRIUS repose essentiellement sur les produits standard Microsoft Dynamics CRM et Sharepoint, DocuGate ainsi que sur la solution IAM d'Omada OIS-X et Microsoft FIM. Les produits standard ont été adaptés aux besoins spécifiques de la FINMA. Le système informatique SIRIUS a été développé par la FINMA, en collaboration avec des partenaires.Pour la maintenance, le support et le développement du système informatique SIRIUS, les paquets de prestations suivants font partie de l'offre à soumettre:- PP 01 Prestations de base (housekeeping, software configuration management, etc.)- PP 02 Support (incident management)- PP 03 Maintenance (defect and problem management)- PP 04 Développement (améliorations, extensions, projets)- PP 05 Transition-in (reprise unique du système informatique Sirius).

street: Einsteinstrasse 2

Isolutions AG

street: Laupenstrasse 1

WIB Solutions AG

street: Aarburgerstr. 7


name: Matterhorn Gotthard Bahn Einkauf und Materialwirtschaft

description: Die Matterhorn Gotthard Verkehrs AG muss, wegen knapper Fahrzeugverfügbarkeit auf der Strecke Visp -Brig-Fiesch von Sonntag, 12.12.2021 bis Freitag, 12.5.2023, einen Bahnersatz mit Bussen einsetzten.

title: Bahnersatz Halbstundentakt Strecke Visp-Brig-Fiesch

street: Dammweg 80

Ruffiner Reisen AG

street: Bahnhofstrasse 31


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Grand Théâtre de Genève (1429) nettoyage de chantier.

description: Nettoyage de chantier.Estimation des travaux: CHF 92 592.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Grid control network telecom services.

description: Swissgrid envisage la mise en place d’une infrastructure de télécommunication à l’échelle de la Suisse. Avec l’appel d’offres "GCN Telecom Services", Swissgrid entend acheter des services de télécommunication pour le raccordement alternatif des 150 sites afin de se prémunir en cas de crise, de compenser les risques résiduels et de pouvoir effectuer plus efficacement les travaux de maintenance sur son propre réseau.L’étendue de l’appel d’offres comprend les prestations suivantes: — Raccordement des sites Swissgrid aux services de télécommunication (layer 1, layer 2 et layer 3 connectivité) selon les prescriptions de Swissgrid sur une plate-forme de services dédiée,— Mise à disposition d’un service desk 7 x 24 h comme single point of contact pour Swissgrid destiné à la réception de toutes les demandes envoyées par système de ticket, par téléphone et/ou par e-mail,— Réalisation de toutes les interventions sur site – tous les travaux d’assistance planifiés et non planifiés qui doivent être effectués sur site (provisioning, suppression des perturbations, entretien préventif),— Reporting relatif aux ordres, aux quantités, au non-respect du service level – toutes les prestations fournies et les événements survenus doivent être signalés en termes de quantité et de qualité,— Interfaces pour le transfert des informations sur le statut et l’alarme aux systèmes de monitoring supérieurs de Swissgrid ainsi que pour la connexion des systèmes de ticket de Swissgrid et du fournisseur.

procurementMethodDetails: OPEN

Swissgrid AG

street: Dammstrasse 3


title: Fahrleitungsfundamente Linie 10/17: Zoo bis Binningen Oberdorf

description: Die Ausschreibung umfasst das Herstellen von Fahrleitungsfundamenten.

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
Preisangebot (bereinigt): 40
Detaillierter Bauablauf mit Terminprogramm: 30
Qualifikation Schlüsselpersonal: 30


name: Etat de Genève, Département des Infrastructures - Office Cantonal des Bâtiments,Boulevard Saint Georges 16, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: CMU Auditoires, rénovation des éclairages et installations de ventilation. CFC-23 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES

description: CFC-23 Installations électriques CFO et CFA

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Numérisation de la documentation des installations – soutien des responsables d’installation.


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Filiale Zofingen

title: GE10 ÜSYS; BSA UeLS-VTV Zentras Integration NW/OW; Los 510 VTV Anlagen und BAS Ersatz des Bildauswertesystem (BAS) inkl. Anlagesteuerungen sowie Ersatz aller Codec im Bereich des Perimeters NW/OW.

description: Simap 31.10.2016

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS: 50
-Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 40
-unterteilt in::
ZK2.1 Qualität Ausrüstung,: 20
ZK2.2 Qualität Ausführung;: 20
ZK3 ORGANISATION: 10
-Nachweis interne Organisationsstruktur und Pikettorganisation:
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: 725.15 Chapella Belagsarbeiten

description: Abschlüsse aus Naturstein 470m; ungebundenes Gemisch 0/45 360m3; AC T 22 280t; AC T 16 20t; AC 8 100 t;

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.:


name: Office fédéral des routes OFROU Division Services numériques, Domaine DTI

description: Nous recherchons des prestataires qui offrent des services de soutien dans le cadre du programme SA-CH de l’infrastructure des routes nationales. Il s’agit de spécialistes et d’assistants au maître d’ouvrage dans les différents LOTS. Les prestataires doivent disposer d’un haut niveau d’expertise dans les thèmes des LOTS, d’une expérience de grands projets des pouvoirs publics ainsi que des connaissances en matière de la mise en œuvre des infrastructures pour les équipements d’exploitation et de sécurité (EES). Pour chaque LOT, plusieurs adjudicataires seront pris en compte par le biais d’un contrat-cadre. Le Lot 3 (Stratégie) comprend :-création, adaptation et développement de documents d’architecture SA-CH (p. ex. vision SA-CH, organisation d’affaire SA-CH, architecture cible SA-CH, etc.)

title: Assistance technique et assistance maîtres d’ouvrage dans le programme SA-CH – Lot 3 Stratégie

street: Case postale

MWST-Gruppe, CSI Consulting AG

street: Schaffhauserstrasse 315


name: ETH Zürich, Abteilung Immobilien,Binzmühlestrasse 130, 8092 Zürich, Suisse, Téléphone: +41446324701, E-mail:

title: 30040455_HPQ Neubau Labor und Bürogebäude, BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Mit dem Labor- und Bürogebäude HPQ baut die ETH Zürich auf dem Campus Hönggerberg ein Physikgebäude mit zukunftsweisender Labor- und Büronutzung. Die Bautätigkeiten finden unter laufendem Campusbetrieb statt und sind daher an besondere Auflagen bezogen auf Bauemissionen wie Erschütterungen, Staub und Lärm, dem Baustellenverkehr, Arbeitszeiten und Sicherheit, gebunden. Das Gebäude umfasst in einem oberirdischen Volumen von ca. 60000m3 vier Labor- und Bürogeschosse, ein öffentliches doppelgeschossiges Erdgeschoss und ein Dachgeschoss mit Haustechnikaufbauten. Das unterirdische Gebäudevolumen von ca. 110000 m3 teilt sich in 6 Untergeschosse, in einen Hauptbau und einen seitlich angeordneten Nebenbau, welcher die empfindlichsten Forschungseinrichtungen (Plattformen) beherbergt, auf.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: Einkäuferin für ICT Projekte (Profil 1 selon le cahier des charges)

description: Einkäuferin für ICT und Service Projekte - (Profil 1 selon cahier des charges , demande selon procédure Mini Tender)

description: Operative Einkäuferin (Profil 2) und Unterstützung im strategischen Einkauf (Profil 3) selon le cahier des charges.

title: Unterstützung ICT und Service Procurement

description: Swissgrid recherche au maximum trois (3) partenaires compétents par lot, capables de mettre à disposition des collaborateurs répondant aux exigences du chapitre 2.2.1 du cahier des charges (exigence profil) sur une période maximale de cinq (5) ans.

Swissgrid AG

street: Bleichemattstrasse 31


description: Offerte für die Unfallversicherung gemäß Bundesgesetz über die obligatorische Unfallversicherung UVG sowie für die Unfallversicherung in Ergänzung zum UVG.

description: Personenversicherungen, Obligatorische Unfallversicherung und Unfall-Zusatzversicherung in Ergänzung zum UVG.

Walser Consulting AG

street: Moosstraße 2a

MWST-Gruppe Basler Versicherung AG

street: Aeschengraben 21


title: Kehricht- und Papier- / Kartonentsorgung der Universität Bern

description: Die Bundesverordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen wurde geändert und trat am 1.1.2019 (Abfallverordnung VVEA; SR 814.600) in Kraft. An rund 44 Standorten der Universität Bern wird Kehricht und Papier/Karton gesammelt und für die Entsorgung bereitgestellt. Für die Abholung und den Transport zur fachgerechten Entsorgung soll nun ein geeignetes Unternehmen evaluiert werden. Der Vergabeentscheid wird im 2. Quartal 2020 angestrebt. Vertragsbeginn ist der 1. September 2020.


name: Office fédéral des routes OFROU Filiale de Zofingue

street: Brühlstrasse 3

GEBR. BRUN AG

street: Schützenmattstraße 36


title: OP-Mikroskop HPW


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région Ouest, I-PJ-LEM-GGE

title: Givisiez — modernisation de la gare.

description: Givisiez — modernisation de la gareMandat d'ingénieurs civil et spécialistes, selon norme SIA 103.Phases:— projet de l'ouvrage (phase 32 partielle).— appels d'offres (phase 41).— réalisation (phases 51, 52 et 53).

street: Avenue de la Gare 41

Emch+Berger AG Bern

street: Schlösslistrasse 23


title: Rubigen, Sanierung Schwarzbachstrasse

description: Strassenbau: Belagsabbruch = ca. 2'500 m2 Einbau Fundationsschicht = ca. 2'500 m2 Einbau Belag = ca. 700 t Diverse Randabschlüsse = ca. 1'300 m Werkleitungsbau: Regenabwasser = ca. 550 m Trinkwasser = ca. 500 m Kabelkommunikation = ca. 550 m öffentliche Beleuchtung = ca. 160 m Gas = ca. 200 m Swisscom = ca. 220 m


title: Strassensanierung mit Ersatz Wasserleitung, Gas, Regenabwasserkanal und Beleuchtung

description: Grobkubaturen: Abbruch Altbelag: ca. 1'900 t Randabschlüsse: ca. 900m' Planie: ca. 7'200 m2 Betonplatten für Bus: 2 Stück Wasserleitungsgraben: ca. 670 m' Gasleitungsgraben: ca. 670m' Regenabwassergraben: ca. 400 m' Tragschicht: ca. 1'400 t Deckschicht: ca. 640 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 75
Schlüsselpersonal: 10
Termine/Bauzeit: 10
Lehrlinge: 5
Preis: 75
Schlüsselpersonal: 10
Termine/Bauzeit: 10
Lehrlinge: 5


name: Finanzdirektion Uri, Amt für Personal,à l'attention de Patrick Schuler, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: 041 875 22 01, E-mail:

description: Obligatorische Unfallversicherung gemäss UVG für die Mitarbeitende der Kantonsverwaltung Uri (ohne SUVA-Betriebe) und angeschlossene Betriebe

awardCriteriaDetails:
Prämie: 80
Serviceleistung: 20


name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny

street: La Mouline


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Production Voyageurs,

title: Revision Frischwassertankmodul Modernisierung ICN

description: Les modules de réservoir d’eau fraîche de CFF SA utilisés dans les WC de l’ICN sont en service depuis près de 20 ans. Une révision s’impose pour continuer à utiliser lesdits modules jusqu’à la fin du cycle de vie de la flotte. Pour la révision, CFF SA fournit les modules de réservoir d’eau fraîche au mandataire, celui-ci les retournant ensuite à CFF SA une fois la révision effectuée (échange de pièces, soudage, vérification du fonctionnement). Pour de plus amples informations sur l’étendue du marché et l’exécution, veuillez vous référer au point 4.6.de la présente publication.

eligibilityCriteria: Conformément au chiffre 3.7 de la publication de l’appel d’offres

awardCriteriaDetails: Werden den qualifizierten Teilnehmerinnen nach der Präqualifikation mit den Angebotsunterlagen zur Verfügung gestellt.:


name: Guy Gaudard S.A.,Avenue de Chailly36, 1012 Lausanne, Suisse

name: REGTEC SA, à l'attention de Philippe Munari,Rte de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 651 01 20, Fax: 021 651 01 29, E-mail:

title: Installations électriques

description: Transformation du Hall Niv. 03 de la maternité du CHUV

eligibilityCriteria: Voir documents annexés, CHUV-CIT- Conditions générales


name: Durig bois sa,Rte de Gingins 5, 1274 Grens / Nyon, Suisse

name: Aeby Perneger et Associés S.A., à l'attention de Michel Rollet,Rue de Veyrier 19, 1227 Carouge, Suisse, Téléphone: 022 809 66 66, Fax: 022 809 66 67, E-mail:

title: Centre d'Enseignement Postobligatoire de Nyon (CEPN), Portes intérieures

description: Fourniture et mise en place de portes intérieures en 2 étapes distinctes afin de maintenir les pavillons provisoires (20 classes en exploitation). Les pavillons provisoires sont maintenus jusqu'en fin de 1ère étape. Coût approximatif : CHF 600'000.00 TTC.

eligibilityCriteria: 28.02.2012 CHF 100.00 Lors du dépôt de l'offre, une finance d'inscription (frais d'examen de dossiers) de CHF 100,-- est exigée et doit être versée au compte : CCP 10-3388-8 Services Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) 1000 Lausanne Avec la Mention : 6421-4313 - Chantier : 367 CEP Nyon.


name: Office de construction des routes nationales (OCRN), Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Suisse, Téléphone: 027 606 97 00, E-mail:

title: M10043, SL Planerleistungen Baupiste

description: L'autoroute du Rhône A9 entre Sierre Est et Leuk/Susten Ost est une route nationale de 2ème classe avec 2x2 voies de circulation et s’étend sur une longueur d’environ 8'510 m. Le présent marché a pour objet la planification et la réalisation de la piste de chantier au nord du tracé de l’A9. La piste de chantier s’étend sur environ 6 km entre Sierre Est et Susten West. Durant toutes les phases de construction, elle devra aussi assurer la circulation de la mobilité douce et le délestage de la route cantonale T9 en cas d’accident sur celle-ci. Du km 117.570 au km 120.660, la piste de chantier servira aussi au déplacement du gazoduc. Le cadastre souterrain existant devra être considéré afin de garantir l’utilisation des réseaux pendant la durée globale du chantier A9. Les prestations sont à apporter pour les phases suivantes : 32 Projet de détail; 41 Appels d’offres; 51 Documents d’exécution; 52 Exécution; 53 Mise en service, achèvement.

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen können kostenlos heruntergeladen werden, sobald der Publikationstext auf SIMAP veröffentlicht ist. Das in Art. 15 Abs. 2 der (kantonalen) Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (kVöB) vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend dem Angebot beigefügt werden. Gemäss „Öffentliches Beschaffungswesen Formulare“ (Ausschreibungsunterlage Nr. 12-G). Das Ausführungsprojekt (AP) wurde durch die Ingenieurgemeinschaft „Communauté d‘ingénieurs Finges 2012-COMIF‘12“ (Bureau Cordonier & Rey SA, BISA Bureau d’ingénieurs SA, CSD Ingénieurs SA, SD Ingénierie Dénériaz & Pralong SA) in Siders/Susten erarbeitet, die mit diesem Mandat ihren Auftrag abgeschlossen hat. Diese Ingenieurgemeinschaft oder deren Mitglieder wird/werden für das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertabgabe zugelassen. Die durch die vorbefasste Ingenieurgemeinschaft erarbeiteten relevanten Projektunterlagen sind dieser Ausschreibung beigefügt (Ausschreibungsunterlage Nr. 11-F). AJS Bauingenieure AG nimmt im vorliegenden Projekt die Aufgabe des Bauherrenunterstützers wahr. AJS Bauingenieure, RSA Bauingenieure AG und MBecker Engineering sind nicht zur Eingabe enes Angebots berechtigt.

awardCriteriaDetails:
Z1: Qualifikation der Schlüsselpersonen bezüglich der Anforderungen im Projekt: 35
davon Projektleiter 20 % / Bauleiter 15 %:
Z2: Auftragsanalyse: 30
Z3: Organisation und Struktur des Anbieters: 5
Z4: Preis: 30
Erläuterungen: Preisbewertung::
Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhält die maximale Note 5. Angebote, die 100 % oder mehr vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Note 0. Dazwischen werden die Noten (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben und mit der:
Bewertung der Zuschlagskriterien Z1, Z2, Z3::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5, 2 entspricht einer genügenden Erfüllung::
0 = nicht beurteilbar oder sehr schlechte Erfüllung; keine Angaben oder ungenügende, unvollständige Angaben:
1 = ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt:
2 = genügende Erfüllung; ausreichende Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
3 = genügende bis gute Erfüllung; ausreichende bis gute Qualität, ein Beitrag zur Zielerreichung:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut, grosser Beitrag zur Zielerreichung:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:


description: Prestations de nettoyage d'entretien des bâtiments Géopolis, IDHEAP et AFM de l'Université de Lausanne, selon descriptif ducahier des charges.

description: Prestations de nettoyage d'entretien des bâtiments composant le Centre Sportif de l'Université de Lausanne, selon descriptif ducahier des charges.

title: Nettoyage d'entretien du Centre Sportif ainsi que des bâtiments Géopolis, IDHEAP et AFM de l'Université de Lausanne.

Prodem Conseils Sàrl

street: Avenue Tissot 2

Net Inter SA

street: Chemin François-Furet 61

Honegger SA

street: Chemin de Maillefer 37


name: Schweizerische Südostbahn AG, à l'attention de Manfred Guntlin,Stationstrasse 52, 8833 Samstagern, Suisse, Téléphone: 043 888 32 35, E-mail:

title: SOB Cluster 2015, Unter- und Oberbauerneuerung / Tunnelsanierung

description: Cluster 2015 Renouvellement de l’infrastructure et de la superstructure: tronçon 1 du km 39.680 au km 41.444 Renouvellement de l’infrastructure et de la superstructure: tronçon 2 du km 42.630 au km 43.521 Renouvellement de l’infrastructure et de la superstructure: tronçon 3 du km 44.664 au km 46.203 Les travaux de génie civil et de génie ferroviaire de la présente soumission comprennent les domaines suivants et font partie de cette soumission (énumération non exhaustive) : • Travaux de génie civil dans l‘infrastructure : excavation du tracé, couche de fondation • Évacuation des eaux du tracé: conduites de drainage, puits • Élargissement de l’accotement avec sécurisation des talus • Installations de câbles: caniveaux de câbles, déplacements des câbles • Déconstruction et mise au dépôt de la voie existante (ballast, traverses, rails) • Construction de la nouvelle voie (ballast, traverses, rails) Assainissement de la voûte du tunnel Neuhaus, 72 m Assainissement de la voûte du tunnel Russen, 70 m Rabaissement du radier et assainissement de la voûte du tunnel Schoren (option), 141 m

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: MVT Architectes SA, à l'attention de Mike Miles,Chemin du Triangle 8, 1295 Mies, Suisse, Téléphone: 0229509610, Fax: 022 950 96 12, E-mail:

title: Construction d'un immeuble de logements avec crèche au rez-de-chaussée

description: Construction d'un immeuble de logement sur 4 étages sur 3 entrées et une crèche au rez-de-chaussée


description: Erneuerung IT — Infrastruktur 2021.

description: Erneuerung IT — Infrastruktur 2021.

description: Erneuerung IT — Infrastruktur 2021.

title: Erneuerung IT — Infrastruktur 2021

description: Erneuerung und Erweiterung der IT-Infrastruktur der Gemeinde Meilen.

Gemeinde Meilen

street: Dorfstraße 100

Triasys AG

street: Ruchstuckstraße 25

MTF Data AG

street: Ringstraße 1


description: 221.1 Fenster in Holz- / Metall.

title: 221.1 Fenster in Holz- / Metall

description: 221.1 Fenster in Holz- / Metall.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

L3P Architekten ETH FH SIA, AG

street: Unterburg, 33

Huber Fenster AG

street: St. Gallerstraße 57


name: Office fédéral de l'énergie OFEN Recherche énergétique et Cleantech

description: L’objet du présent marché est une évaluation du programme d’encouragement SWEET. L’évaluation comprend une analyse du programme (c’est-à-dire une analyse du concept, des processus et des exigences du programme) ainsi qu’une analyse de l’impact. Pour le présent appel d’offres, l’adjudicatrice recherche un fournisseur de prestations qui réalisera les travaux pendant la période 2024 à 2027. L’objectif de l’évaluation est de tirer des enseignements permettant d’optimiser le programme. On entend par là des adaptations du concept, des processus et des objectifs, afin de rendre le programme plus efficace (accroître son impact) et plus efficient (réduire la charge administrative de tous les organes impliqués pour des effets identiques).

title: Programmanalyse und Wirkungsanalyse SWEET (SWiss Energy research for the Energy Transition)

street: Pulverstrasse 13


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Système d'évaporation pour des Métaux

description: Pour détails voir le cahier des charges

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Gemeinde Grüningen Stedtligass 12, 8627 Grüningen

title: Neubau MZH Aussergass, 8627 Grüningen

description: Neubau einer Mehrzweckhalle


title: Agenturevaluation Schweiz Tourismus.

description: Schweiz Tourismus evaluiert eine neue Lead-Agentur per 1.1.2015, welche für mind. vier Jahre die Kommunikations- und Werbestrategie von Schweiz Tourismus entwickeln und umsetzen wird. Aufgrund der Eignungskriterien hat Schweiz Tourismus die in Frage kommenden Agenturen vorevaluiert und direkt für eine Teilnahme angefragt. Die vorliegende Ausschreibung dient dazu sicherzustellen, dass auch wirklich alle Agenturen, welche die Eignungskriterien vollumfänglich erfüllen, an der Vorselektion (Phase 2 gemäss Ablauf im angehängten Dokument) teilnehmen können.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien


description:
Die vier Forschungsinstitutionen (4FA) des ETH-Bereiches (PSI/WSL/Eawag/Empa) betreiben seit anfangs 2012 (PSI/WSL/Eawag) bzw. 2013 (Empa) eine gemeinsame SAP-Lösung.
                  Dieses Projekt umfasst die Beschaffung von Dienstleistungen im Bereich SAP Betrieb, Change Requests, SAP Beratungsdienstleistungen und Migration der SAP Systemumgebung auf einen neuen Anbieter. Insbesondere sind die nachfolgenden Dienstleistungen zu erbringen:
                  1) Die Migration der bestehenden Systemlandschaft auf einen neuen Anbieter.
                  2) Der Betrieb der SAP Systemumgebung.
                  3) Business Analyse, Planung, Umsetzung und Testing von Change Requests in Absprache mit dem Auftraggeber.
                  4) Beratung bei fachlichen und SAP spezifischen Fragestellungen (bspw. bzgl. einzelner SAP Module, bei der Umsetzung von Prozessverbesserungen etc.).
                  Mit dieser Ausschreibung soll ein Generalunternehmer evaluiert werden, der in der Lage ist, alle ausgeschriebenen Dienstleistungen zu erbringen.

title: SAP Migration, Betrieb und Beratung.

AWK Group AG

street: Leutschenbachstraße 45


description: Erstellen von Heizungsinstallationen, siehe Submissionsunterlagen.

title: Sanierung und Attraktivierung Linth-Arena Näfels – BKP 243.1 Heizungsanlagen

PBM Planungs- und Baumanagement AG

street: Glatttalstraße 106


name: Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte

name: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf

description: Beschaffungsgegenstand dieser Ausschreibung sind Transportdienstleistungen, bestehend aus Spezialtransporten für Gleisanlagen, Weichen, Kreuzungen, Masten, Fundamente und Wartehallenelemente inklusive deren Kranablad und das präzise Einbringen vor Ort auf den Baustellen sowie der Transport von Baustellenmaterial hauptsächlich auf Gleisbaustellen in der Stadt Zürich gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

title: Spezialtransporte für Bahnanlagenkomponenten

street: Luggwegstrasse 65

street: Schlossackerstrasse 2O


title: Beratung und Rechtsvertretung in den Bundesasylzentren, Leistungen im Zusammenhang mit schutzsuchenden Personen aus der Ukraine - Region Nordwestschweiz


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Fachspezialist / Prüfingenieur für Fachbereich Brandschutz für die Erstellung und Erhaltung von öffentlichen Bauten für den Kanton Basel-Stadt.

title: Rahmenvertrag QS Brandschutz, Fachspezialist / Prüfingenieur Brandschutz

street: Münsterplatz 11, Postfach

Gruner AG

street: St.Jakobs-Str. 199


name: Transports publics de la région lausannoise SA

description: Fourniture de mâts métalliques pour lignes aériennes de contact pour trolleybus.

title: Bus à haut niveau de service — PP5 Crissier, Renens et Prilly MP 2018.02.282 fourniture des mâts pour la ligne aérienne de contact

street: Chemin du Closel 15


name: Fondazione Casa San Rocco, via Francesco Chiesa 5, 6834 Morbio Inferiore, Suisse, E-mail:

title: Concorso QIC - Q008 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE

description: Realizzazione impianto di ventilazione relativo all'edificio Casa Anziani. Quantità principali previste: - Fornitura e posa 5 unità di trattamento dell’aria secondo standard Minergie® per un totale di circa 40'000 mc/h - Fornitura e posa di impianto evacuazione fumo/calore e CO/NOx per autorimessa con sistema jet-fan - Fornitura e posa circa 25'000 kg di canali in lamiera zincata - Fornitura e posa di accessori diversi di ventilazione come diffusori di immissione, griglie di aspirazione, serrande tagliafuoco, regolatori di volume, silenziatori, ecc."

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione di concorso


name: Bruker BioSpin AG,Industriestrasse 26, 8117 Fällanden, Suisse

description: 1100 MHz WB NMR magnet and spectrometer console. Pour plus de détails, voir le cahier des charges.

eligibilityCriteria: aucunes


name: Abwasserverband Flawil-Degersheim-Gossau c/o RGB Consulting AG,à l'attention de Reto Gnägi, Hauptstrasse 59, 9113 Degersheim, Suisse, E-mail:

title: Elektroinstallationen und Beleuchtung

description: Elektroinstallationen und Beleuchtung an ARA

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualität: 30
Erläuterungen: Näheres s. Unterlagen:


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Grand-Théâtre (1538GTI) aménagements extérieurs, éléments préfabriqués

description: Travaux d'aménagements extérieurs (estimation CHF 300'425.-) et éléments préfabriqués (estimation CHF 98'500.-)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Fernwärmeleitungen Wärmeverbund ab ARA Küsnacht

description: In Küsnacht wird ein neues Fernwärmenetz erstellt. Der Ausbau des Netzes erfolgt in Etappen. In dieser Ausschreibung wird der Rohrleitungsbau in Etappen (Losen) ausgeschrieben. Los 1: vss. Oktober 2017 Los 2: vss. Frühling 2018 Los 3: vss. Frühling 2018 Los 4: vss. Frühling 2018 Los 5: vss. Herbst 2018 Los 6: vss. Herbst 2018 Los 7: vss. Herbst 2018 Los 8: vss. Frühling 2019 Inbetriebnahme Mitte August 2018 Erste Wärmelieferung Ende September 2018

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Preis:


title: Ersatz Lüfterfahrzeug Feuerwehr

description: Ein Lüfterfahrzeug für die Feuerwehr Freienbach. Die kostenlosen Unterlagen / das Pflichtenheft muss schriftlich bei der Beschaffungsstelle angefordert werden. Die Unterlagen sind ab dem 25. April 2023 verfügbar


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Remise aux normes des locaux techniques et des systèmes de traitement de 9 pataugeoires en Ville de Genève - 1495 - Traitement de l'eau

description: Travaux : Traitement de l'eau - CFC 25 Estimation : CHF 1'012'000.- HT


description: BKP 221 Fenster, Aussentüren, Tore.

description: BKP 224.1 Bedachungs- und Spenglerarbeiten.

title: Staatsarchiv des Kantons Zürich, Erweiterung Bau 3.

description: Gemäß den detaillierten Ausschreibungsunterlagen.

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110


title: Stützmauer Haltestelle Herdernstrasse

description: Instandsetzungs- und Strassenbauarbeiten Bausumme: 0,5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau sowie mit Permanenterdankern


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 221 Fenster

description: BKP 221.1 Fenster in Holz/Metall Gebäude A + C


title: Armasuisse Immobilien, DNA-A/1788, Gesamtsanierung Kaserne Auenfeld: Umwelt-, bodenkundliche und hydrologische Baubegleitung (UBB, BBB und HBB), Frauenfeld, TG

description: Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Waffenplatzareal Auenfeld konzentriert. Die Kaserne Auenfeld wird in vier Etappen für die Unterbringung von gesamthaft 1‘700 Personen ausgebaut. Die bestehenden Gebäude werden grösstenteils weiter genutzt und entsprechend saniert. Zur Abdeckung der weiteren Nutzungen sind zusätzliche Neubauten vorgesehen. Mit der vorliegenden Ausschreibung soll eine Umwelt-, bodenkundliche und hydrogeologische Baubegleitung (UBB, BBB und HBB) für sämtliche vier Etappen beschafft werden. Die UBB, BBB und HBB sorgt für eine Umsetzung des Bauvorhabens unter Einhaltung der Umweltgesetzgebung und den bodenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag wird anhand der Zuschlagskriterien gegeben.

awardCriteriaDetails:
Preis: 55
Auftragsanalyse: 25
Qualifikation / Referenzen Schlüsselpersonen: 15
Projektorganisation / Organigram: 5


name: Esposito & Javet Architectes, architecte

title: Marché N°10 - Fenêtres tout verre

description: Construction d'un bâtiment communal, d'une salle polyvalente et d'un foyer.


description: Mit der vorliegenden Ausschreibung bezweckt das Kantonsspitals St.Gallen, seinen Bedarf an Unterstützungsleistungen im Bereich der Software-Paketierung für 5 Jahre abzudecken. Genauere Informationen hierzu finden Sie im Lastenheft 201 (Dokument «A201_Lastenheft_LH01.pdf»).VerlängerungsoptionDie Vergabestelle hat das Recht, den Vertrag zweimal um jeweils zwei Jahre zu verlängern. Über die Ausübung dieses Optionsrechts informiert die Vergabestelle den Lieferanten bis spätestens sechs Monate vor Ablauf des Vertrages schriftlich. Während der Optionszeit gelten dieselben Bestimmungen wie für die Vertragslaufzeit.

title: Ausschreibung Software Paketierung

Kantonsspital St.Gallen, Departement IT

street: Rorschacherstrasse 139


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Ablösung Smart Phones und Tablets

description: Konfiguration und Lieferung von Smart Phones und Tablets


description: Strassensanierung, Instandsetzung Grundwasserwanne und Brückenanhebung SBB-Linie inkl. Anpassungen Kunstbauten.

title: KS 4, Chamer-/Zugerstrasse, Abschnitt Alpenblick-Kollermühle, Zug

Tiefbauamt des Kantons Zug

street: Aabachstrasse 5


name: Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI),Rue de Varembé 9-11, 1211 Genève 20, Suisse, Téléphone: 022.791.90.00, E-mail:

title: IAM - système commandes de Stores

description: Remplacement du système de contrôle/commande des stores actuels par un système de nouvelle génération KNX

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit posséder au minimum les compétences et aptitudes suivantes pour l’exécution du marché, sous peine d’exclusion de la procédure : - Chaque entreprise qui soumissionne doit être active depuis plus de 3 ans. - Le soumissionnaire doit posséder toutes les compétences et autorisations d'installer des installations électriques. - prouver qu’elle possède toutes les habilitations nécessaires à l’exécution des travaux. Elle doit en outre remplir toutes les conditions, aptitudes et compétences requises dans le présent appel d’offres et ses annexes.…


title: Standortförderung für die Stadt Grenchen 2019 – 2023/25

description: Durchführung der Standortförderung (inkl. insbesondere Wirtschaftsförderung, Zentrumsentwicklung und Wohnortmarketing) für die Stadt Grenchen 2019 – 2023 (Verlängerungsoption um 2 Jahre), Details gem. Unterlagen


title: U(H)PLC-MS/MS, Triplequad Massenspektrometer

description: U(H)PLC-MS/MS, Ultrahochdruckflüssigchromatograph gekoppelt mit einem Triplequad Massenspektrometer für die Rückstandsanalytik von Pestiziden

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Angaben im Pflichtenheft:
gemäss Angaben im Pflichtenheft:


description: CFC 281.1 - revêtements de sols sans joints: résine + plinthes.

description: CFC 281.2 - revêtements de sol en matière synth., textiles: lino, parquet vinyle, tapis de propreté + plinthes.

description: CFC 283 - plafonds suspendus.

title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier.

description: Construction de 4 immeubles Minergie de logements avec 2 niveaux sur rez et 1 sous-sol ainsi que d'un bâtiment collectif Minergie avec affectations diverses (restaurant, crèche, garderie, salle parascolaire, commerce, espace santé-social, etc.), avec 1 niveau sur rez et 1 sous-sol, ainsi qu'un parking souterrain reliant les bâtiments; aménagement d'un parc au centre du village.

DAR Architectes SA

street: 9c chemin du Croset - CP 126


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Jérémy Calzolari,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, E-mail:

title: STEP Aïre2+ - LOT EM 06b – Serrurerie technique composite

description: Fourniture et pose Serrurerie technique composite

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.