name: Tecton Abdichtungen AG,Breitsteinweg16, 4704 Niederbipp, Suisse

name: Groupement Dolci Stähelin Architectes, à l'attention de Antoine Seuret,Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: +41 (0)32 421 96 69, E-mail:

title: Patinoire de Porrentruy / Tôle de toiture

description: Agrandissement, rénovation et assainissement de la patinoire. Tôle profilée type trapézoïdale Isolation fond d'ondes pare-vapeur

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


currency: CHF

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: 6350 Liegenschaft KSW Kantonsspital Winterthur Spitalgebäude, Hochhaus, Brauerstrasse 15, 8400 Winterthur, Sanierung/Erweiterung Hochhaus (Realisierung) BKP 420-04 Umgebungsarbeiten Baumeister + Tiefbau Teil 2, Teilprojekt: Umgebung

documentType: tenderNotice

description: gemäss Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Beilagen: -Gemäss Inhaltsverzeichnis Einzureichende Unterlagen: Das vorliegende Angebotsformular inkl. Leistungsverzeichnis mit folgenden Beilagen: -Die durch das Bauprojekt bedingten besonderen Bestimmungen -Referenzliste -Formular Angaben zur Unternehmung (ausgefüllt und unterschrieben) -Leistungsverzeichnis vollständig ausgefüllt als Papierprint und wenn vorhanden SIA-Schnittstelle -Alle zu visierenden Unterlagen gemäss Inhaltsverzeichnis -Bauprogramm -Geforderte Unterlagen siehe Eignungs-/ Zuschlagskriterien -Aktueller Auszug Betreibungsregister (nicht älter als 3 Monate zum Eingabedatum) -Aktuelle Bestätigung SUVA/ESTV -Gültige Versicherungsnachweise (Police)

awardCriteriaDetails:
1. Preis:
2. Genügende Ausführungsqualität (Nachweis ist gemäss Beilage zu erbringen; mindestens 3 Referenzobjekte in entsprechender Grösse zum geplanten Bauvorhaben in den letzten 5 Jahren):
3. Beizulegende Unterlagen/Angaben: -Technischer Bericht und Bauprogramm, -Angaben zum eingeplanten Personal (Anzahl Arbeiter, Angaben Schlüsselpersonen):

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Baudirektion

countryName: CH

initiationType: tender


name: Département des infrastructures (DI) Etat Genève,16, bd Saint-Georges, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Assainissement production froid et ventilation

description: L’objet de la présent étude concerne la rénovation du système de climatisation du local serveur du bâtiment F de l’université de Genève – Batelle. Cet avant-projet fait suite aux interrogations de l’office des bâtiments du canton de Genève relatives au vieillissement de l’installation de climatisation de ce local. L'évacuation de la chaleur des Datacenter est l'un des enjeux majeurs et pourtant l’un des moins bien compris des environnements informatiques vitaux. Les équipements informatiques les plus récents sont de plus en plus compacts tout en utilisant une quantité d'électricité identique ou même supérieure à celle des équipements remplacés.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Oberflachs IO; K 474, Belagssanierung

description: Grabenaushub 7'500 m3 Abtrag 700 m3 Belagsaufbrüche 6'300 m2 Abfuhren und Deponie (Aushub) 8'600 m3 Kieslieferungen 6'200 m3 Belagseinbau 2'200 t Randabschlüsse 2'200 m Kanalisation Beton DN 250 - 400 mm 760 m Hüllbeton 450 m3 Elektroblock 820 m Kontrollschächte 27 St Strassenabläufe 26 St Spriessungen 3'500 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Umbau und Sanierung Burgerspittel im Viererfeld, Bern

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


description: Los 2: PWI Auw - Kieswege Periodische Wiederinstandstellung "PWI" und Sanierung von Flurwegen (in der Regel Kieswege) Baumeisterarbeiten im Tief- und Strassenbau: - Erdarbeiten - Fundationen / ungebundene Deckschichten - Entwässerungen

description: PWI Auw - Belagswege Periodische Wiederinstandstellung "PWI" und Ausbauten von Flurwegen (Belagswege, teilw. Kieswege) Baumeisterarbeiten im Tief- und Strassenbau - Erdarbeiten - Fundationen / Stabilisierungen - Belagsarbeiten - Entwässerungen

title: Periodische Wiederinstandstellung, Ausbau und Erneuerung von Flurwegen, PWI Auw - Los 1 und Los 2

description: Los 1: PWI Belagswege und Ausbauten Los 2: PWI von Kieswege (Flurwege)

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

description: Planerleistungen als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter in den SIA Phasen 32 bis 53 inklusive optionaler Leistungen.Projektierung, Genehmigungsverfahren und Realisierung mit Inbetriebnahme auf Basis vorliegendem Betriebs- und Gestaltungskonzept.Koordination Arbeiten Dritter (Werke, Gemeinden, etc.) und der Landschaftspflegerischen Begleitplanung, welche durch den Bauherrn separat vergeben wird.

title: Widen IO; K411 Bellikonerstrasse

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Entfelderstrasse 22

KIP Ingenieure und Planer AG

street: Stegmattweg 11


name: Commune de Confignon, à l'attention de M. André Marostica,Chemin de Mourlaz 2, 1232 Confignon, Suisse, Téléphone: 022 850 93 93, E-mail:

title: Chemin Pontverre, chemin des Hutins (1ère étape), place de l'Eglise -

description: Reconstruction des chemins et de la place - Réseau d'assainissement


name: GGG Basel, Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel

title: GGG Stadtbibliothek, BKP 261 Personenaufzüge

description: Einbau von drei neuen Liftanlagen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

street: Holzikofenweg 36

Preisig AG

street: Siewerdtstrasse 9


name: Einwohnergemeinde Eggiwil, Bauverwaltung, Postfach 22, 3537 Eggiwil

title: Sanierung Kugelfang 300m-Schiessanlage Steinern, Aeschau

description: Transport, Behandlung und Entsorgung von stark kontaminiertem Aushub (Qualität >Deponietyp E, Deponie Typ E)

eligibilityCriteria: Gemäss Unterlagen


name: Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Nagra

description: Im Rahmen der Etappe 3 des „Sachplans geologische Tiefenlager“ sind die Lagerprojekte für ein geologisches Tiefenlager in Hinblick auf den Standortentscheid sowie die Einreichung der Unterlagen für das Rahmenbewilligungsgesuch standortspezifisch zu konkretisieren und optimieren.Das ausgeschriebene Mandat umfasst die Durchführung einer raum-, umwelt- und landschaftsplanerischen Interessenabwägung und die Beurteilung der erforderlichen Oberflächeninfrastruktur unter Berücksichtigung der Beiträge aus dem Partizipationsverfahren. Die separat erarbeiteten Lagerprojekte (insbesondere die Oberflächeninfrastruktur) sind in Hinblick auf ihre Bewilligungsfähigkeit, Umweltverträglichkeit (UVB) und ihre lokale raumplanerische und landschaftliche Eingliederung zu analysieren, beurteilen und dokumentieren. Zudem sind mögliche Deponieräume für Ausbruchmaterial und Ersatzflächen zu evaluieren und zu visualisieren.

title: Raum- und Umweltplaner (RUP)

description: Raum- und Umweltplaner (RUP)

street: Hardstrasse 73, Postfach 280

CSD Ingenieure AG

street: Kurvenstrasse 35


name: Kanton Graubünden, Amt für Raumentwicklung

title: Agglomerationsprogramm Chur 4. Generation "AggloChur 4"

description: Erarbeitung eines Agglomerationsprogramms der 4. Generation für die Agglomeration Chur. Zu beachten sind: - Die Vorgaben des Bundes - die regionalen Gegebenheiten - der stufengerechte Einbezug der beteiligten kantonalen Fachstellen, Regionen und Gemeinden

awardCriteriaDetails:
Qualität der Offerte: 60
Eignung gemäss Präqualifikation: 20
Preis: 20

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Stadt St.Gallen / Direktion Technische Betriebe / Verkehrsbetriebe

title: Dynamische Fahrgastinformation an den Haltestellen der Verkehrsbetriebe St.Gallen

description: sans indications 14.09.2009

mainProcurementCategory: goods


title: BAV 80887 Schulanlage Gotthelfstrasse

description: Umbau und Aufstockung BKP 221 Fenster, Aussentüren, Tore


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description:
Travaux: installations électriques — CFC 230.0
Estimation: CHF 4 567 394 HT.

title: Théâtre de la Nouvelle Comédie — 1437TI — installations électriques.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


title: Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Versorgungsbetriebe und Werkstätten, Modernisierung/Instandsetzung

description: Erweiterung einer Lagerhalle, Instandsetzung und Modernisierung einer Produktionsküche, Instandsetzung und Reorganisation von Gewerberäumen und Erstellen von Vordächern.

eligibilityCriteria: Für den Erhalt der Ausschreibung ist eine rechtsgültige unterzeichnete Geheimhaltungsverpflichtung einzureichen. Es findet eine obligatorische Begehung des Bauperimeters statt.


name: Net Powersafe,Route des Avouillons 12, 1196 Gland, Suisse

name: Office des bâtiments - Direction de l' Ingénierie et Énergie,Selon dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: CURABILIS

description: Fourniture et prestations de services pour l'installation d'un groupe de secours de 450kVA

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

street: Tänikon


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Frau Marietta Weibel,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 73 40, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Neue Balkone aus Stahlkonstruktion mit Betonplatte und Geländern. Die bestehenden Balkone werden abgetrennt.

description: Anpassung der Wärmeverteilung mit neuen Radiatoren sowie Erstellung einer Wärmerückgewinnungsanlage für das Warmwasser

description: Ersatz der bestehenden Fenster durch neue Holz-Metallfenster

description: Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassadenverkleidung

title: Gebäudehüllensanierung Bümplizstr. 21+23/25, 3027 Bern

description: 215 Fassadenverkleidung Sanierung der bestehenden Betonfassade mit Wärmedämmplatten, Hinterlüftung und Verkleidung aus Faserzementplatten 221.4 Fenster in Holz-Metall Ersatz der bestehenden Fenster und Fenstertüren in Holz-Metall 243 Heizungsinstallation + WRG Anpassung der Wärmeverteilung mit Radiatoren und Erstellung einer Wärmerückgewinnungsanlage für das Warmwasser 272 Metallbauarbeiten Neue Balkonkonstruktion mit Betonboden , Trennwänden und Geländern

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis.: 70
Auftragsspezifische Referenzen.: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
Preis.: 70
Auftragsspezifische Referenzen.: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Aktivgehörschutz für OD Einsätze

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung von 90 Einheiten «Aktivgehörschutz», bestehend aus Headset (In-Ear-Gehörschutz und Mikrofon) und Controller (Multicom mit minimal 2 Quellen für POLYCOM Funkgerät TPH-900 und Mobilfunkgerät iPhone)

awardCriteriaDetails:
Preis: 30
Technische Lösung: 25
Einsatztauglichkeit: 35
Supportkonzept: 5
Firmenreferenzen: 5


name: Divisione Risorse Umane, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, Suisse, Téléphone: +41 58 866 70 32, Fax: +41 58 866 70 38, E-mail:

title: Concorso per l'aggiudicazione del contratto di assicurazione infortuni (LAINF) per il personale della Città di Lugano per il periodo 2019-2023.

description: Oggetto del presente concorso è l’assegnazione del contratto di assicurazione infortuni secondo la LAINF per il personale della Città di Lugano, ad eccezione dei dipendenti obbligatoriamente assicurati SUVA e dei docenti delle scuole elementari e dell’infanzia, assicurati secondo le disposizioni dell’amministrazione cantonale.

eligibilityCriteria: Il subappalto, il prestito di manodopera, la formazione di consorzi e la presentazione di offerte parziali non sono ammessi.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Visana Services AG,Weltpoststrasse19, 3015 Bern, Suisse

name: Greffe,Ch. de Chisaz 1, 1023 Crissier, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offre Assurance maladie collective perte de gain

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans le cahier des charges


name: Kanton Zürich Finanzdirektion Amt für Informatik

title: Betrieb der Legacy IT-Basisinfrastruktur


name: Evangelisch reformierte Kirchgemeinde Zürich, Geschäftsstelle, Bereich Immobilien

title: Gesamtinstandsetzung Kirchgemeindehaus Neumünster, Zollikerstrasse 74/76, 8008 Zürich

description: Demontage best. Heizungsanlage; Zulieferung, Energieträger, Lagerung; Wärmeerzeugung; Wärmeverteilung

eligibilityCriteria: vergleiche Submissionsunterlagen


name: Perimeter-Unternehmen Aabach-Talstrecke, c/o Gemeinderat Schmerikon

title: Hochwasserschutz Aabach – Tobelausgang bis Brücke SBB

description: Planungsarbeiten für ein Hochwasserschutzprojekt gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Laboratorium für Festkörperphysik

street: Schafmattstraße 16, HPF C21

Veeco Instruments

street: ZI de la Gaudrée, 11 rue Marie Poussepin, BP 43

countryName: FR


name: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Abfallentsorgung

description: Gartenabfälle aus der kommunalen Sammlung Donnerstag und Freitag, und aus den Entsorgungshöfen Montag bis Freitag. Die Mengen aus den Entsorgungshöfen fallen das ganze Jahr von Montag bis Freitag an.

description: Gartenabfälle aus kommunaler Sammlung Montag und Dienstag. Die kommunale Sammlung wird nur von März bis Dezember durchgeführt.

title: Verwertung Grüngut aus kommunaler Sammlung von Gartenabfällen

description: Verwertung von ca. 3`800 Tonnen Grüngut / Jahr aus kommunaler Sammlung von Gartenabfällen. Vergabe in zwei Losen und mit zwei Varianten. Näheres zu den Varianten findet sich in den Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Es findet keine Begehung statt. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis ab Verarbeitungs- bzw. Abladeort: 50
Anlieferdistanz zum Verarbeitungs- bzw. Abladeort: 25
Qualität der Kompostier- bzw. Vergärungsanlage: 25
1. Unterkriterium Qualität: Ökologie der Verwertung (Vergärung oder Kompostierung): 15
2. Unterkriterium Qualität: Öffnungszeiten der Anlage (lange und flexible Öffnungszeiten werde besser benotet): 5
3. Unterkriterium Qualität: Qualität des Komposts (anhand der Analysen des VKS bewertet): 5
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 2 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der Eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Kriterium Preis pro Tonne::
Das Preisgünstigste Angebot erhält 50 Punkte. Pro 1% Mehrkosten wird 1 Punkt abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Die beiden Varianten je Los stehen in Konkurrenz zueinander.:
Kriterium Anlieferdistanz: Das Angebot mit der kürzesten Distanz zum Ablade- bzw. Verwertungsort erhält 25 Punkte.:
Es wird die Distanz der Hin- und Rückfahrt gemäss Routenplaner Twixroute zu Grunde gelegt. Pro Mehrkilometer wird 1 Punkt abgezogen.:
Kriterium Qualität der Kompostier- bzw. Vergärungsanlage. Die maximale Punktzahl liegt bei 25 Punkten. Details zur Bewertung siehe Ausschreibungsunterlagen.:
Ein Anbieter kann für eines der Lose oder für beide Lose eine Offerte abgeben. Die Auswertung erfolgt über beide Lose getrennt.:
Die Vergabe erfolgt aus Gründen der Entsorgungssicherheit an zwei verschiedene Unternehmen.:
Gewinnt ein Unternehmen beide Lose, so erhält Los 2 der Zweitrangierte sofern der Preis nicht mehr als 25% höher ist als beim Erstplatzierten.:
Preis ab Verarbeitungs- bzw. Abladeort: 50
Anlieferdistanz zum Verarbeitungs- bzw. Abladeort: 25
Qualität der Kompostier- bzw. Vergärungsanlage: 25
1. Unterkriterium Qualität: Ökologie der Verwertung (Vergärung oder Kompostierung): 15
2. Unterkriterium Qualität: Öffnungszeiten der Anlage (lange und flexible Öffnungszeiten werde besser benotet): 5
3. Unterkriterium Qualität: Qualität des Komposts (anhand der Analysen des VKS bewertet): 5
Mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte in den letzten 2 Jahren mit den Auskunftspersonen anzugeben. Die Bewertung erfolgt aufgrund der Eingereichten Unterlagen.:
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Kriterium Preis pro Tonne::
Das Preisgünstigste Angebot erhält 50 Punkte. Pro 1% Mehrkosten wird 1 Punkt abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Die beiden Varianten je Los stehen in Konkurrenz zueinander.:
Kriterium Anlieferdistanz: Das Angebot mit der kürzesten Distanz zum Ablade- bzw. Verwertungsort erhält 25 Punkte.:
Es wird die Distanz der Hin- und Rückfahrt gemäss Routenplaner Twixroute zu Grunde gelegt. Pro Mehrkilometer wird 1 Punkt abgezogen.:
Kriterium Qualität der Kompostier- bzw. Vergärungsanlage. Die maximale Punktzahl liegt bei 25 Punkten. Details zur Bewertung siehe Ausschreibungsunterlagen.:
Ein Anbieter kann für eines der Lose oder für beide Lose eine Offerte abgeben. Die Auswertung erfolgt über beide Lose getrennt.:
Die Vergabe erfolgt aus Gründen der Entsorgungssicherheit an zwei verschiedene Unternehmen.:
Gewinnt ein Unternehmen beide Lose, so erhält Los 2 der Zweitrangierte sofern der Preis nicht mehr als 25% höher ist als beim Erstplatzierten.:


title: Evaluation Betriebskonzept ICT Schule Aarburg

description: Diese Ausschreibung legt die Anforderungen und die Rahmenbedingungen an die zu beschaffenden Informatik-Mittel (Hardware, Software, Installation und Support und die zu erbringenden Dienstleistungen) fest.

awardCriteriaDetails:
Gesamtkosten: 45
Konzeptvorschlag: 40
Unternehmen: 15


name: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Laboratory of Prof. Oates (Upoates)

title: Mikro-Bildgebungssystem für biologische und nicht biologische Materialien.

description: Die EPFL hat vor bis Ende 2015 für das Labor für biomechanische Orthopädie (LBO) der Fakultät der Ingenieurwissenschaften (STI) ein Mikro-Bildgebungssystem anzuschaffen.Die Ausrüstung wird für State of the Art Forschung in der Bildgebung von internen Strukturen von biologischen und nicht biologischen harten Materialien verwendet.Lieferanten können allgemeine Information über die an dieser Forschung beteiligten Labore von den folgenden Internetaddressen erhalten: lbo.epfl.ch; lmrp.epfl.ch.Im Bezug auf die Bedürfnisse der STI Fakultät und der wissenschaftlichen Ziele des LBO wird das Hauptgewicht auf die folgenden Forschungsgebiete gelegt:—Bildgebung von Knochen lebender Tiere;—Auswertung der trabekulären Knochenarchitektur nach verschiedenen mechanischen Stimuli oder verschiedenen therapeutischen Behandlungen;—Auswertung der Knochenarchitektur um Implantate;—Auswertung der internen Architektur von Verbundswerkstoffen nach verschiedenen Verarbeitungstechnicken;—Auswertung der internen Architektur von Verbundswerkstoffen aus Metall und hoch porösen mikrozellularen Metallen;—3D Aspekte der Mikrostruktur und Defektformation in Metall-Legierungen;—Mikrostruktur von zementartigen Materialien.

street: Bâtiment AI — Station 19

Scanco Medical AG

street: Fabrikweg 2


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projektorganisation Zürich-Winterthur

description: La prestation porte sur le mandat d’expertise en génie civil (domaines construction de tunnels) pour la projet «PRODES EA 2035 Zurich Stadelhofen, 4e voie et 2e tunnel de Riesbach ».Il comprend le contrôle des constructions de tunnels pertinentes et des ouvrages de génie civil associé conformément aux dispositions de l’OFT Directive Organismes de contrôle indépendants Chemins de fer (Dir. OCI-CF) pendant les phases partielles SIA 32/33 (projet de l’ouvrage/dossier de mise à l’enquête) ainsi que le contrôle complémentaire et l’assistance technique des CFF pendant les phases partielles SIA 41 (appel d’offres) ainsi que SIA 51/52 (projet d’exécution/exécution de l’ouvrage).

title: Expert construction de tunnels pour PRODES EA 2035 Zurich Stadelhofen, 4e voie et 2e tunnel de Riesbach

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Vulkanplatz 11


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

title: Gymnasium Münchenstein Sanierung Gebäudehülle, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Teilprojekt 1.1-1.4.

description: Haupttrakt:Demontage und Entsorgung der Haustechnikanlagen im Bereich Steigzone, im Bereich der Nutzungsanpassungen, der Vorhangfassade, und Zwischenverglasungen. Erstellen einer komplett neuen Heizungs-und Lüftungsinstalllation im Bereich Steigzonen, im Hochtrakt der Schulräume Bildnerisches Gestalten, Biologie, Physik und Chemie und der Schul-, Aufenthalts-, Büro-und Sitzungsräume im Sockeltrakt. Anschließende Endmontage sämtlicher Apparate und Inbetriebnahme aller Anlageteile.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Bereinigter Angebotspreis:

street: Rheinstrasse 29


title: Beschaffung Rechenreinigungsmaschine

description: Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung einer fahrbaren Rechenreinigungsmaschine im Wasserkraftwerk Bannwil, als Ersatz der bestehenden Rechenreinigungsmaschine. Die Rechenreinigungsmaschine besteht im Wesentlichen aus einer Stahlkonstruktion, Harkenwagen, Hub- und Schwenkwerk, Fahrwerke, Schwenkrahmen, Hydraulik und Greiferkran. Die Rechenreinigungsmaschine verfügt über eine eigene Steuerung.

eligibilityCriteria: Die Besichtigung und Begehung der Anlage im WKW Bannwil am 4.10.2011/14:00 Uhr ist erwünscht. Anmeldung für die Begehung bis 28.09.20011, 17:00 Uhr.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technische Lösung, Qualität: 40
Kosten: 40
Termine: 5
Bewertung des Lieferanten: 15
Technische Lösung, Qualität: 40
Kosten: 40
Termine: 5
Bewertung des Lieferanten: 15


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4 / PF 3768, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, E-mail:

title: Sanierung Zentralgebäude und Pavillons 1, 3 und 4, BKP 281.1

description: BKP-Nr. 281.1 Fugenlose Bodenbeläge


description: Los 1: Tiefbauarbeiten Basel 60%

description: Los 2: Tiefbauarbeiten Basel 40%

title: IWB, Fernwärme Tiefbauarbeiten Los 1 & Los 2

description: IWB ist auf der Suche nach Lieferanten mit denen sie den gesetzlichen Versorgungsauftrag langfristig sicherstellen kann. Für die angestrebte Netztopologie der Fernwärmeversorgung Basel-Stadt wurde eine Aufteilung des Versorgungsgebiet des Kanton Basel-Stadt in zwei Lose vorgenommen. Damit stellt IWB u.a. folgendes sicher: Versorgungssicherheit, Flexibilität bei der Einsatzplanung und Einhaltung des Zeitplans.

IWB Industrielle Werke Basel

street: Margarethenstrasse 40


name: Politische Gemeinde Mammern,Liebenfelsstrasse 2, 8265 Mammern, Suisse

title: L'espace actuellement disponible au complexe scolaire de Mammern ne suffit pas à couvrir les besoins d'espace et les besoins fonctionnels qu'implique un enseignement moderne. Le complexe scolaire existant de 1988 doit donc être complété par un bâtiment d'extension flexible. Le programme spatial spécifié doit être clairement divisé entre les pièces de l'aile scolaire existante et le bâtiment d'extension.


description: Neubau Erweiterung Betreutes Wohnen Gartenhof.

title: BKP 273.02 Innentüren aus Holz allgemein

Politische Gemeinde Steinach

street: Schulstrasse 5


title: Ersatzbeschaffung Laufwerk I


name: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne

description: Chaque lot correspond à une unité de soins. Les 4 lots seront successivement mis en chantier, tenant compte d'une période de transition de 1 mois.

title: Bellelay, Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland: mesures d'hygiènes et sécurité, CFC 285

description: CFC 285 travaux de peinture intérieure Les travaux porteront sur : - travaux de peinture naturelle et écologique dans les chambres, les locaux et les couloirs des unités de soins

eligibilityCriteria: La déclaration spontanée dûment complétée ainsi que les attestations sont à joindre à l’offre. Les documents d’appel d’offres doivent être dûment remplis, datés et signés. D'après l'article 15, alinéa 7 LPJA, les soumissionnaires vivant à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse. visite sur place: 15.03.2011, Bellelay, SPJBB, réception principale, heures 13.30 Autres conditions de participation: Participation à la visite de chantier obligatoire


title: Stadtspital Triemli

description: Neubau Bettenhaus


name: SoftwareONE AG,Riedenmatt4, 6370 Stans, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Mme Corinne Goossens,Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69, E-mail:

title: Appel d’offres public pour un Licensing Solution Partner (LSP) pour les produits Microsoft (2018-2020) "EDU"

description: L'Etat de Genève, pour sa Direction générale des systèmes d'information (DGSI) et le Service écoles-médias (SEM) du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP), recherche un Licensing Solution Partner (LSP) pour les produits Microsoft pendant la période du 01.04.2018 au 31.07.2020.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres, au moment de leur dépôt, contenant les pièces suivantes : 1.Attestations sociales (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a)attestation AVS / AI / AC / APG / LAMat; b)attestation LAA; c)attestation LPP. 2.Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales (https://www.ge.ch/ocirt/). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a)attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b)attestation de l’OCIRT 3.Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Pour Genève, la demande peut être faite auprès du service de l'impôt à la source soit par téléphone au +41 22 327 74 20 soit par fax au +41 22 546 97 16, en indiquant votre n°DPI et n° référence. Il s’agit de l’attestation suivante : a)attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b)attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


name: Département des Infrastructures, Office cantonal des transports, à l'attention de Jérôme Conne,Chemin des Olliquettes 4, Case postale 271, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: +41225467877, E-mail:

description: Assurer un appui technique à l'OCT pour le suivi et la gestion de la Plateforme Chantiers Mobilité avec le rôle d'AMO

description: Appliquer et mettre en œuvre les politiques de l’État de Genève dans le domaine de la mobilité en assurant une assistance technique dans le secteur d'activités des chantiers mobilité.

title: Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi et la gestion de la Plateforme Chantiers Mobilité et assistance technique pour les chantiers mobilité - 2 lots - 2023-2027

description: Lot 1 : Assurer un appui technique à l'OCT pour le suivi et la gestion de la Plateforme Chantiers Mobilité en assurant le rôle d'AMO. Lot 2 : Assurer une assistance technique dans le secteur d'activité des chantiers mobilité.


title: ZHAW WIN, Haus-Adeline-Favre, Dep. Gesundheit (Mietobjekt); BKP 941-12 Säulenwandtafeln

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF Trafic) SA

title: Groupe A — bâtiment d'exploitation

description: Groupe A — bâtiment d'exploitation.

description: Groupes B-C-D — bâtiments d'exploitation et administratif.

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à GivisiezMarché n° 4: fouilles.

description: Terrassement et épuisement des eaux.

street: Rue Louis-d'Affry 2, CP 1536

JPF Construction SA

street: Rue de Gruyères 106


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Theater Basel, BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen


title: Aua Grava, Wellnesshostel 3000, Laax / Abbrüche, Baugrubenaushub, Baugrubensicherung und Baumeisterarbeiten

description: Abbruch bestehender Gebäudeteile, Baugrubenaushub und Baugrubensicherungen, Baumeisterarbeiten im Bestand sowie für den Neubau

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualität / Leistung: 20
Referenzen: 10


description: Allgemeine Schreinerarbeiten für die Erweiterung und Sanierung der Schulen SeReal Fahrwangen.

title: Erweiterung und Sanierung Schulen SeReal, Fahrwangen

Gemeinde Fahrwangen

street: Aescherstrasse 2


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

description: Kontrolle und Inspektion sämtlicher Streugutanlagen (Salzsilos, Soleanlagen, Nebenanlagen wie Beförderungsanlagen, Treppentürme etc.) in den Betrieben der Gebietseinheiten GE-VI / GE-VII der ASTRA-Filiale F4, Winterthur. Analyse, Berichterstattung und Meldung von Mängeln. Vorschlag weiterer Untersuchungen oder von Sanierungs- oder Ersatzmassnahmen. Die Inspektionen werden jährlich durchgeführt.

title: 080092 EP F4 Inspektion IBB Streugutanlagen 2017 – 2021.

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

BL Silobau AG

street: Erlenhof


title: Friedhof Nordheim, Ahornallee

description: Leitungs-und Belagssanierung einer Baumallee unter Berücksichtigung von Bestandsbäumen im Friedhof Nordheim/Zürich: - Abbruch Asphaltbelag ca. 2000m2 - Sanierung Kanalisation im Inlinerverfahren, ca 400m - Abbruch und Neuerstellung Schlammsammler u. Anschlüsse, ca. 30 Stk - Neuerstellung Randabschlüsse, Wasserstein - Einbau Deckbelag Netstaler, ca 1900 m2, Asphalteinbau 50t - Aushub Baumgruben 55 Stk.


description: Travaux relatifs à l'installation de divers éléments relevant du jeu, de la sécurité, du confort, du service et de l'architecture de 2 aires de jeux de l'écoquartier des Vergers, à Meyrin.

title: Écoquartier «Les Vergers» — lot 10 aménagement de 2 aires de jeux

Brodbeck roulet architectes associés SA

street: Rue du Pont-Neuf 12


name: Büro für Bauökonomie AG,à l'attention de Werner Birrer, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 249 40 44, E-mail:

title: Ausschreibung offenes Verfahren Architektur BKP 291, 41.0% Teilleistungen Kostenplanung und Bauleitung, Schulanlage Röhrliberg Cham

description: Mit dem aus dem Verfahren ausgewählten Planer und der daraus entstehenden Beauftragung zu 41.0 Teilleistungsprozenten sollen die Schulanlage Röhrliberg I, die Aula und die Turnhalle saniert und erweitert werden.


name: IWB Industrielle Werke Basel,à l'attention de Projekteinkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Suisse, E-mail:

description: Desktop (Standard und Workstation)

description: Notebook (Ausführung «Business-Line»)

title: IT Infrastruktur Clients

documentType: cancellationDetails

description: Notebook: Markengerät eines internationalen Herstellers in Ausführung «Business-Line» mit 3 Jahren vor Ort Service Desktop: Markengerät eines internationalen Herstellers in zwei Ausführungen: Standard- und Workstation-Modell, je mit 3 Jahren vor Ort Service

eligibilityCriteria: - Nachweis einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz des Rahmenkaufvertrags - Akzeptanz Wegbedingung der eigenen AGB - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Nachweis wirtschaftlicher Anforderungen - Nachweis der MwSt.-Registration - Bereitschaft zur elektronischen Rechnungstellung (E-Invoicing) - Einhaltung des IWB Lieferantenkodex - Zur Verfügungstellung von Testgeräten - Lieferung Nachfolgemodelle - Proaktives Vorgehen bei bekannten Mängeln - Abholung defekter Geräte - Reaktionszeit - Ausbau nicht flüchtiger Speichermedien vor Ort - Nachweis Hersteller oder autorisierter Reseller

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 40
Lieferprozess:: 25
Bemusterung:: 25
Referenzen:: 10


name: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: DST - Neubau Doppelturnhalle mit Schulräumen GYMNASIUM THUN BKP 233 Leuchten

description: Lieferung von Leuchten für Sporthalle, Garderoben und Schulräume

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats

description: selon le cahier des charges

title: Digitalisation du contrôle interne

description: selon le cahier des charges

street: 2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777


name: Vice-Présidence pour la Transformation Responsable - Unité Durabilité - Mobilité,EPFL Route cantonnale Bâtiment CE-3.316 Station 1, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Bike@EPFL (lot 8)

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Hochwasserschutz Richebach und Äusseres Burstgräbli


title: BKP 23 Elektroanlagen

description: Erneuerung der Elektroanlagen, Schwachstrom, Starkstrominstallationen, Leuchtenlieferung inkl. Montage

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Ribi SA Ingénieurs hydrauliciens,Avenue Juste-Olivier 18bis, 1006 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Grandvaux - Chemin de la Branche / Rte de Crétaz Remplacement collecteurs EU/EC et services

description: Le présent appel d'offre concerne un projet de remplacement de collecteurs d’eaux claires et d’eaux usées présentant des problèmes de capacité dans le quartier de la gare à Grandvaux. La déviation des services en conflit avec les nouveaux collecteurs ainsi que la pose de nouvelles conduites font également partie du projet. Seuls les travaux liés à Romande Energie feront l’objet d’un marché à part en direct avec l’entreprise.

eligibilityCriteria: Français


name: Politische Gemeinde Büren an der Aare, à l'attention de Kurt Eggenschwiler,Kreuzgasse 32, 3294 Büren an der Aare, Suisse, Téléphone: 032 352 03 40, Fax: 032 352 03 41, E-mail:

title: Sanierung Ey-Brücke über den Nidau-Bürenkanal in Büren a. A.

description: Sanierung der Ey-Brücke mit Verbreiterung des Brückenüberbaus mit Belags- und Geländerersatz. Ersatz Fahrbahnübergang und Instandsetzung Lager

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Referenz Schlüsselperson: 15
Bauprogramm: 10
Technischer Bericht: 15


name: Service achats transports publics genevois

description: Traverses en béton monobloc pour écartement métrique.

title: Fourniture de traverses en béton chantier Halte CEVA — Bachet.

street: Route de la Chapelle 1


name: Einwohnergemeinde und Gemeindewerke Villmergen, AEW Energie AG, (Swisscom Schweiz AG)

title: Villmergen Industrie, Strassen- und Werkleitungsbau

description: Baumeisterarbeiten für Strassenbau, Werkleitungsbau

awardCriteriaDetails:
Preis (bereinigtes Angebot): 45
Kompetenz (Referenzen, Qualitätsmanagementsystem): 30
Bauablauf (Detailliertes Bauprogramm, Zeitbedarf): 20
Ausbildung Lernende: 5


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Chandieu 8-10 (1218 TI) serrurerie générale.

description: Travaux de serrurerie générale.Estimation : CHF 1 600 000.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: GMS Partner AG,à l'attention de Roger Siegfried, Operation Center 1 - Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, Téléphone: 079 193 72 02, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Glattpark BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz

description: BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz Klebe- & Hochkantparkett mit bauseitiger Versiegelung


name: Département des finances et de l'énergie (DFE) Service immobilier et patrimoine (SIP)

description: Mandat d'architecture (phases 32 à 53 selon la norme SIA 102: 2014).

title: Rénovation de l'Hôtel de Police à Sion CFC 291 — mandat d'architecte (DT)

description: Mandat d'architecture (phases 32 à 53 selon la norme SIA 102 : 2014)

street: Av. du Midi 18


title: Anbau und Umbau Bezirksgericht Bülach

description: BKP 235-01 Zutrittskontrollsystem / Schliessanlage

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

street: Fellerstrasse 21


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Sins-Oberrüti-Dietwil AO; K 125, Ersatz Deckbelag

description: Belagsfräsarbeiten bis 35 mm und 3.5m Breite ca. 800 m2 Belagsfräsarbeiten bis 45 mm Dicke und 3.5 m Breite 12'700 m2 Belagsfräsarbeiten bis ca. 100 mm Dicke und 3.5 m Breite 5'000 m2 Transport von Belagsfräsgut inkl. Deponiegebühren ca. 2'000 m3 Einbau Binderschicht ACB 22 H 1'200 to Einbau Deckschicht SMA 11 2’000 to Einbau Deckschicht SDA 4 65 to

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Kompetenz: 30
Umwelt: 15
Lehrlingsausbildung: 5


description: Stahlwasserbauarbeiten Aufwertung + Sanierung Wasserfassung Grosse Melchaa/Rismatt.Projektbeschrieb:Die aus dem Jahre 1934 stammenden baulichen Anlageteile haben ihre rechnerische Lebensdauer von 80 Jahren erreicht und weisen an verschiedensten Stellen Frostschäden, Betonkarbonatisierung und Risse auf. Diese müssen für einen langfristigen Weiterbetrieb der Wasserfassung saniert und die Betonstrukturen instand gestellt werden.Gleiches gilt für die Brückenplatte der Wehrbrücke, welche für die Bau- und Betriebsphase sowie die Erschliessung von privaten Liegenschaften für breitere und schwerere Maschinen neu erstellt werden muss. Während den Bauarbeiten an der Brücke wird der Zugang über die Brücke gesperrt und die Erschliessung über eine provisorische Dammschüttung (Furt) unterhalb des Wehrbauwerkes mit Durchlässen im Flussbett gewährleistet.Zur Sicherstellung der Fischdurchgängigkeit (Längsvernetzung) bei der Wasserfassung Rismatt wird ein neues Umgehungsgerinne (Fischbach) am rechten Ufer der Grossen Melchaa bis zum „Siechenbächli“ erstellt.Leistungsumfang des Loses B1 – Stahlwasserbauarbeiten:— Kiesspülschütze (Grundablass) wird durch eine neue Tafelschütze mit aufgesetzter Regulierklappe und hydraulischem Antrieb ersetzt. Die bestehenden Führungen inkl. Grundschwelle müssen ersetzt werden.— Bei den Einlaufschützen ist der Korrosionsschutz der Seitenführungen, der Grundschwelle und Verschraubungen vorzunehmen.— Der Korrosionsschutz der Seitenführungen, der Grundschwelle und Verschraubungen der Einlaufschütze Entsander ist wiederherzustellen und die Schützen für die automatische Spülung des Entsanders zu motorisieren.— Der Beruhigungsrechen ist für die Bauarbeiten zu demontieren, der Korrosionsschutz zu erneuern und wieder zu montieren.— Neubau von 2 überströmten Regulierschützen (Senkschützen mit ölhydraulischem Antrieb) zur Gewährleistung einer sicheren und einfachen Regulierung der Durchflussmenge und zur Sicherstellung eines stabilen Wasserspiegels.— Neubau von 2 Spülschützen zum Umbau zur klassischer Längsspülung (periodisch) des Sandfangs mit ölhydraulischem Antrieb zur Automatisierung.— Das Ölhydraulikaggregat wird im Betriebsgebäude untergebracht, von wo aus die Hydraulikleitungen zu den hydraulisch betriebenen Organen (Kiesspülschütze inkl. Oberklappe, Regulierschütze, Spülschütze) führen.— Die Kiesspülschütze (Oberklappe und Tafelschütze), die Einlaufschützen Entsander, die Regulierschütze Entsander und die Spülschützen Entsander sind jeweils mit Wegmessung, Endschalter und Druckschalter auszurüsten.Bauprogramm:Die Stahlwasserbauarbeiten sind für die linke Entsanderkammer von Februar bis Mitte April 2016, für die rechte Kammer inkl. der Ein- und Auslaufschützen ab Mitte Juni bis September 2016 geplant.Die Arbeiten finden im Allgemeinen statt, wenn jeweils die andere Entsanderkammer in Betrieb ist. Eine komplette Ausleitung der Fassung ist nur während 10 Tagen vorgesehen. Während diesem Zeitraum müssen alle Korrosionsschutzarbeiten an den bestehenbleibenden Seitenführungen und Sohlschwellen ausgeführt werden.

procurementMethodDetails: OPEN

Elektrizitätswerk Obwalden

street: Stanserstraße 8


name: Schule Volketswil,à l'attention de Peter Heydle, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil, Suisse, Téléphone: 0041449102222, Fax: 0041449102223, E-mail:

title: BKP 228 Sonnenschutz Senkrechtmarkise

description: Schulhaus Hellwies, Aufstockung zweier Bestandesbauten (Klassenzimmer / Turnhalle) in Hybridbauweise Stahl / Holz inklusive Ertüchtigung des Bestands. Neu total 18 Klassenzimmer und eine Einfachhalle mit Garderoben. Senkrechtmarkisen Trakt A / C an neue Alufensterrahmen befestigt. (Total ca. 475m2)


title: Assainissement et modernisation du parc d'ascenseurs et de monte-charges de l'État.

description: Assainissement et modernisation du parc d'ascenseurs et de monte-charges de l'État et service de maintenance/entretien des installations.

awardCriteriaDetails:
Prix de l'offre y compris maintenance:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

Département des finances — DF

street: Case postale 22


name: Mutuel Assurances SA,Rue des Cèdres5, 1920 Martigny, Suisse

name: Loyco SA, à l'attention de Aude Bréganti,Rue de l'Industrie 10, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: +41275520193, E-mail:

title: Portefeuille d'assurance de personnes

description: Assurance LAA, LAA complémentaire et perte de gain maladie

eligibilityCriteria: Ne peuvent déposer une offre que les assureurs disposant de L'agrément Finma aédquat et de l'autorisation d'exercer les branches concernées sur le territoire suisse. Les courtiers ne peuvent pas répondre à cet appel d'offres.


title: Erweiterung Schulanlage Staffel, Moosseedorf

description: Neubau 2-geschossiger Anbau EG: 2 Kindergärten, OG: 2 Schulklassen


name: Perret Gentil SA, M. Zachary O'Donnell, Avenue des Découvertes 12, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, 024 425 11 12, odonnell@ingenieurs.ch, à l'attention de Viviane Bignens,En Chenaux 8, 1426 Concise, Suisse, Téléphone: 024 434 62 62, E-mail:

title: Concise - RC 401 et En Portel - Assainissement des collecteurs et Aménagements routiers

description: Mise en séparatif des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées (L totale = 800m), assainissement du réseaux d'eau potable (L totale = 400m), éclairage public et autres services (électricité, télécom, etc). Réfection des pavés, bordures et bordurettes de route et de la chaussée.


description: Rénovation des salles et accès publics de l'Hôtel de Ville.Fourniture et pose d’un complexe d’éclairage avec toile diffusante.

title: L11472 rénovation et mise en conformité des salles et accès publics des bâtiments de l’Hôtel de Ville — fourniture et pose d’un complexe d’éclairage avec toile diffusante

Office des bâtiments

street: Boulevard Saint-Georges, case postale 32


title: Innensanierung Mischwasserleitung Erlen, Ibach

description: Im Auftrag der Gemeinde Schwyz sollen diverse Mischwasserleitungen im Gebiet Erlen mittels grabenloser Verfahren saniert werden. Es handelt sich dabei um 22 Haltungen. Zusammen haben sie eine Länge von ca. 925 m. Die Nennweiten der Rohrdurchmesser variieren zwischen DN 200 - DN 700.

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Referenzen Schlüsselpersonen: 20


description: BKP 214 Montagebau in Holz

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten

title: BAV 60398 Rote Fabrik

description: BAV 60398 Rote Fabrik

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

Kost Holzbau AG

street: Alte Zugerstrasse 5

Anliker AG Bauunternehmung

street: Hardturmstrasse 161


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Ferme du Parc Beaulieu (M236TI) mandat d'architecte

description: Mandat d'architecte : prestations complètes selon norme SIA 102 dans le cadre de la rénovation de la Ferme du Parc Baulieu et de ses annexes, de la création de locaux associatifs et du remplacement de serres existantes. Adresse de l'objet : Rue Baulacre 3

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

title: Gärtner-, Tiefbau- und Belagsarbeiten

description: Die gesamten Freiflächen des Bades werden im Zuge der Beckensanierung in Stand gestellt. Die vorgezogenen Massnahmen sind ab 15.08.2011 auszuführen und innerhalb einer Woche durch parallel arbeitende Equipen zu erledigen (Der Baumeister installiert seine Einrichtungen parallel): •Baumfällungen und Rodungen •Sicherungen der zu erhaltenden Bäume und Vegetationen sowie Absperrung der Tabuzonen •Demontagen von Ausstattungsgegenständen und Zäunen •Grasnabe und Oberboden in den Bereichen der Baustelleninstallationsflächen Baumeister entfernen Der Hauptteil der Leistungen erfolgt ab 12.03.2012 und ist innerhalb von 8 Wochen bis zum 04.05.2012 zu erbringen. •Abbrüche und Demontagen von Belägen •Belagsarbeiten Einfassungen, Asphalt und Betonplatten •Ergänzungen und Anpassungen zur Entwässerung •Spielplatz mit Spielgeräten und Fallschutzbelag Gummigranulat, Sandkasten mit Abdeckung •Podest Holzbelag •Metallzaun •Rollrasen und Ansaaten •Pflanzungen •Ausstattungselemente u.a. Bänke aus Betonfertigteilen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: cablex AG,Ostermundigenstrasse99, 3050 Bern, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière

title: N99 Ges. Gestion dynamique du trafic/ PMV+ Lot 2 - Travaux électriques et optiques CIO – TP2 Genève

description: Le présent projet prévoit le remplacement des PMV existants sur l'autoroute N1 et N1a à Genève, entre les PK 0800 et 18'000 sur la N1 (contournement de Genève) et aux environs du PK 1250 sur la N1a (évitement de Plan-les-Ouates). De manière synthétique, les fournitures et travaux, objets du présent appel d'offres « Lot 2 : Travaux électriques et optiques CIO – TP2 Genève », comprennent l'étude, la fourniture, la pose et les raccordements sur les sites des PMV et dans les locaux techniques, les tests et la mise en service, ainsi que les assurances des matériels suivants complets, y compris les matériels annexes spécifiés. Les équipements suivants sont concernés : • câble d'alimentation principal BT du panneau à messages variables, entre le local technique - ou le COT - et la chambre au pied de chaque PMV; • câble BT secondaire, entre la chambre au pied du PMV et l'intérieur du PMV, y compris manchon dans la chambre; • disjoncteurs additionnels dans les locaux techniques et le COT du PMV 11; • câble FO entre le local technique -ou le COT- et la tête de câble FO dans le PMV, y compris tête de câble FO; • câbles de mise à terre du PMV sur potence ou portique, et mise à terre de chaque potence ou portique vers l'équipotentielle de la batterie de tubes principale; • nouvelle armoire en centrale pour l'installation de la CI; • patches FO entre la CI et l'armoire FO (CASTOR); • déconnexion des câbles d'alimentation des PMV existants dans les armoires d'alimentation; • déplacement de caméras.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


title: Erneuerung und Erweiterung Hallenbad Balgach


name: IBC Neuchâtel, à l'attention de Marco Girolami,Rue du Musée 9 - CP 2513, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 722 14 71, Fax: 032 722 14 77, E-mail:

description: Assurance de base

description: Couverture excédentaire

title: Assurance responsabilité civile pour l'Hôpital neuchâtelois

description: Offir une couverture responsabilité civile selon le cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Politische Gemeinde Egg, Forchstrasse 145, 8132 Egg

title: Gestaltung "Neuer Chilbiplatz", 8132 Egg

description: Das räumlich und ortsplanerisch zentrale Element des Gestaltungsplans Rietwis - West ist der „Neue Chilbiplatz“ in 8132 Egg. Im Rahmen eines Studienauftrages mit Präqualifikation soll nun eine Projektstudie für die Gestaltung dieses Platzes entwickelt werden.

eligibilityCriteria: Die Präqualifikation ist für Fachleute und Fachbüros aus den Bereichen Architektur und Landschaftsgestaltung offen und dient zur Ermittlung der Teilnehmenden am nachfolgenden Studienauftrag.


title: Tunnel Zumikon, Sanierung, Fahrleitungen

description: Herstellung, Lieferung und Montage eines Fahrleitungssystems für den Tunnel Zumikon der Forchbahn AG


title: Freilagerstrasse (mit Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Strassen- und Werkleitungsbau

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Isobat SA,Route du Bois-de-Bay27, 1242 Satigny, Suisse

name: CLR architectes sa,rue des vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022 322 29 00, Fax: 022 322 29 09, E-mail:

title: Trois immeubles de logements, surfaces commerciales et garages souterrains

description: Isolations périphériques crépies

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Centre interrégional de perfectionnement (CIP)

name: beco Berner Wirtschaft, Arbeitsvermittlung LAM / beco Economie Bernoise, Service de l'emploi LMMT

title: Entreprise de pratique commerciale


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Lieferung und Inbetriebnahme eines BHKW

title: ARA Birs - Ersatz BHKW

description: Lieferung und Inbetriebnahme eines BHKW

street: Rheinstrasse 29

IWK Integrierte Wärme und Kraft AG

street: Aspstrasse 11


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Christoph Herren, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, E-mail:

title: P16PH010 ELP, Erweiterung landseitige Passagierflächen; BKP 235 Apparate Schwachstrom - Brandmeldeanlage

description: Die 2 bestehenden Brandmeldezentralen inkl. Installationen im Bereich PA und PT werden komplett ersetzt und um das Projekt ELP erweitert. Der Ersatz erfolgt klassisch (Parallelaufbau der Anlagen) und umfasst u.a. folgende Anlageteile; Brandmeldezentrale

awardCriteriaDetails:
Preis:
Instandhaltung Vollwartung:
Schlüsselpersonen und Referenzen:
Qualität und Termine:


title: 724.45 (24 45 01) Medelserbachbrücke Baumeisterarbeiten

description: Betonabbruch 35 m3; Belagsaufbruch 400 m2; Anker ungespannt 20 St; Abdichtungen PBD 50 m2; Aushub 1'100 m3; Ungebundenes Gemisch 0/45 380 m3; Beton 135 m3; Belag 200 t; Bewehrung 13 t;


name: Einwohnergemeinde Allschwil,à l'attention de Jürgen Johner, Baslerstrasse 111, 4123 Allschwil, Suisse, Téléphone: +41 61 486 25 25, Fax: +41 61 486 25 48, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Gartenhof Allschwil BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.

description: BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. - Schrankwände Klassenzimmer / Einbauschränke - Regale - Umkleidemöbel - Schränke - 2 Einbauküchen - 3 Zahnputzbrunnen - diverse Vitrinen

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


name: Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, Service de la mobilité,Rue des Creusets 5, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Mise en œuvre du projet retenu " Développement durable dans la restauration collective" de l'Agenda 2030 de l’État du Valais


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Madame Wided Degaichia,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177264, URL www.gva.ch/

title: CeSSA CFC 23 - Installations elecriques

description: Installations electriques relatives au réaménagement de la centrale SSA située à la vigie du bâtiment Batmann.


title: Verpflegung Schulergänzende Tagesstrukturen Allschwil, Pacht und Cateringleistung

description: Siehe Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Preisangebot (bereinigt): 30
ZK 2: Kinder- und bedarfsgerechtes Essen nach SGE Standard: 25
ZK 3: Qualität: 20
ZK 4: Kapazitätserweiterung: 15
ZK 5: Partizipation / Gestaltung Menüplan: 10


name: Papyrus Schweiz AG,Zürcherstrasse68, 8800 Thalwil, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

title: Appel d’offres public pour les cantons de Genève, Neuchâtel et Valais pour l'acquisition de cahiers et de feuillets

description: Les cantons de Genève, Neuchâtel et du Valais cherchent à acquérir pour leurs écoles des cahiers lignés et quadrillés et des feuilles pour classeurs (feuillets).

eligibilityCriteria: Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social du soumissionnaire et qu'il est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des 3 attestations suivantes : a. l'attestation AVS, AI, APG, AC et Lmat, b. l'attestation LPP c. l'attestation LAA 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene: prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). 3. Attestation officielle justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou attestant qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


name: HTP SA,Chemin de Delay16, 1214 Vernier, Suisse

name: dl-c, designlab-construction sa, à l'attention de Clara Jousson,rue de Lyon 75, 1203 Genève, Suisse, Téléphone: 022.344.52.22, E-mail:

title: CRE-MEY_ EVE cité parc construction d'un espace de vie enfantine, crèche et garderie

description: Démolition de la crèche existant des Boudines et reconstruction d'une nouvelle crèche appelé espace de vie enfantine EVE CITE PARC


description: Wandverkleidungen und Einbauten aus Holz für den Neubau des Schulhauses Burghalde in Baden.

title: Sekundarstufenzentrum Burghalde, Baden: BKP 282.5 Wandbekleidungen aus Holz mit Einbauten in Mensa

Stadt Baden Planung und Bau

street: Rathausgasse 5


title: Im Grüt / In der Rebhalden in Urdorf - Ersatz Wasserleitung, Strassensanierung inkl. Beleuchtungsersatz, Erweiterung Rohranlage EKZ, Erweiterung Rohranlage Swisscom

description: - Neubau Wasserleitung PE 160mm, Länge ca. 240m. - Ergänzung Rohranlage öffentliche Beleuchtung inkl. Ersatz Kdl - Ergänzung Rohranlage EKZ - Belagsersatz im ganzen Projektperimeter

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzen: 10
Termine / Bauzeit: 15
Lehrlingsausbildung: 5


name: Elkuch Eisenring AG,Unterdorfstrasse26, 9243 Jonschwil, Suisse

name: Office fédéral des routes OFROU Filiale d'infrastructure Thoune, à l'attention de Nicht öffnen - Offertunterlagen, "N08 SiSto Sengg-, Chüebalm-, Giessbachtunnel Los 3 Notausgangstüre,Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 468 24 00, Fax: +41 (0) 58 468 25 90, E-mail:

title: N08.60 Interlaken Ost-Brienz, Sicherheitsstollen Sengg-, Chüebalm-, Giessbachtunnel, Los 3, Notausgangstüren und Schlosserarbeiten

description: Der Bau der Sicherheitsstollen Giessbach und Chüebalmtunnel, sowie der Bau des Fluchtstollens Sengg ist Teil des Erhaltungskonzepts für die N08 im Abschnitt zwischen Interlaken und Brienzwiler und dient der Erhöhung der Tunnelsicherheit auf diesem Abschnitt. Zur Verbesserung der Flucht- und Rettungsmöglichkeiten werden zusätzliche Notausgänge in richtlinienkonformen Abständen in die Tunnel eingebaut. Fluchtstollen Sengg: Zur Verbesserung der Flucht- und Rettungsmöglichkeiten im Senggtunnel wird ein Notausgang in den Senggtunnel eingebaut. Der Notausgang liegt in Strassen-km 28.055 und damit 483 m vom Westportal bzw. 380 m vom Ostportal des Tunnels entfernt. Der Notausgang führt in einen ca. 47 m langen Fluchtstollen, der in nördlicher Richtung vom Tunnel weg führt und in einem Treppenschacht mündet. Über die ca. 9 m hohe Treppenanlage gelangt man an die Geländeoberfläche und damit zum Ausgang ins Freie. Der Ausgang liegt ca. 3 m südlich der Strasse "Am Urfer" gegenüber der Abegglen Werft auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche. Für das Schachtkopfgebäude und zwei Abstellplätze für Betriebsfahrzeuge wird eine Fläche von ca. 14 x 18 m beansprucht. Für den Fluchtweg im Stollen und im Treppenschacht ist nach SIA 197/2 ein Lichtraumprofil von 2.00 m Breite und 2.50 m Höhe frei zu halten. Die Treppenanlage ermöglicht den Transport von Verletzten auf Tragen und verfügt über Zwischenpodeste, auf denen der Verletztentransport verweilen kann. Die Treppe wird mit einem durchgängigen Handlauf ausgerüstet. Der Fluchtstollen erhält eine Überdrucklüftung, sodass vor dem Ausgang ins Freie eine Druckschleuse erforderlich ist. Die Schleuse ist 5 m lang und wird in das Schachtkopfgebäude integriert. Die Lüftungszentrale und die Betriebszentrale für den Schacht (Nebenzentrale) und den Fluchtstollen befinden sich ebenfalls im Schachtkopfgebäude. Aus schallschutztechnischen Gründen sind die Lüftungseinlässe und der Auslass der Überdruckklappe von der Strasse und dem westlich gelegenen Bauernhaus abgewandt. Der neue Notausgang wird im Strassentunnel nach Vorschrift signalisiert, beleuchtet und videoüberwacht. Der Fluchtstollen und der Treppenschacht werden mit Energieversorgung, Beleuchtung, Fluchtwegkennzeichnungen und Notruftelefonen ausgerüstet. Die Nebenzentrale im Schachtkopfgebäude wird über eine neu herzustellende Kabeltrasse, an die bestehende Trafostation Sengg Ost angeschlossen. Sicherheitsstollen Chüebalm: Der Chüebalmtunnel wird mit insgesamt 5 Notausgängen, die seeseitig in Abständen < 300 m angeordnet werden, ausgerüstet. Die Notausgänge führen über begehbare Querverbindungen in einen parallel zum Strassentunnel verlaufenden Sicherheitsstollen. Der Achsabstand zwischen Sicherheitsstollen und Strassentunnel beträgt in der Regel 25 m. Im Bereich der im Strassentunnel vorhandenen Ausstellbucht, die ungefähr in Tunnelmitte liegt, wird ein Notausgang angeordnet. Zwischen den der Ausstellbucht und den Tunnelportalen sind jeweils zwei weitere Notausgänge vorgesehen. Für die Fluchtwege im Sicherheitsstollen und in den Querverbindungen ist nach SIA 197/2 ein Lichtraumprofil von 2.00 m Breite und 2.50 m Höhe frei zu halten. Da der lange Sicherheitsstollen ebenfalls für kleine Betriebsfahrzeugen befahrbar sein soll, wird ein grösseres Lichtraumprofil von mindestens 2.80 m Breite und 3.00 m Höhe freigehalten. In den Querverbindungen ist das kleinere Lichtraumprofil von 2.00 m x 2.50 m ausreichend. Der Sicherheitsstollen und die Querverbindungen erhalten eine Überdrucklüftung, sodass die Portalausgänge mit Schleusen ausgerüstet werden müssen. Das Westportal des Sicherheitsstollens grenzt seeseitig an die bestehende Zentrale des Strassentunnels an. Die Zufahrt zum Portal erfolgt über den bereits bestehenden Weg neben der Tunnelzentrale. Das Ostportal des Sicherheitsstollens liegt ca. 132 m südwestlich des Tunnelportals auf einem Wiesengrundstück, das als Weide genutzt wird. Als Zufahrt zum Stollenportal wird ein bestehender Flurweg ausgebaut und um ca. 70 m verlängert. Die fünf Notausgänge werden im Strassentunnel nach Vorschrift signalisiert, beleuchtet und videoüberwacht. Die Sicherheitsstollen werden mit Energieversorgung, Beleuchtung, Fluchtwegkennzeichnungen und Notruftelefonen ausgerüstet. Nach Fertigstellung des Sicherheitsstollens soll die gesamte betriebs- und sicherheitstechnische Ausrüstung des Strassentunnels erneuert werden. In der bestehenden Hauptzentrale des Tunnels am Westportal reichen die vorhandenen Reserveplätze jedoch nicht für die zusätzlichen Schaltkomponenten der künftigen Betriebs- und Sicherheitsausrüstung, insbesondere in der Umbauphase, aus. Deshalb wird ein zusätzliches Betriebsgebäude (Erweiterungsbau) seeseitig neben dem Schleusenbauwerk am Westportal errichtet. Sicherheitsstollen Giessbachtunnel: Der Giessbachtunnel wird mit insgesamt 11 Notausgängen, die seeseitig in Abständen<300 m angeordnet werden, ausgerüstet. Die Notausgänge führen über begehbare Querverbindungen in einen parallel zum Strassentunnel verlaufenden Sicherheitsstollen. Der Achsabstand zwischen Sicherheitsstollen und Strassentunnel beträgt in der Regel 25 m. Im Bereich der im Strassentunnel vorhandenen 3 Ausstellbuchten, die ungefähr in den Viertelspunkten des Tunnels liegen, wird je ein Notausgang angeordnet. Im Bereich der mittleren Ausstellbucht ist bereits ein Notausgang vorhanden. Der begehbare Fluchtstollen wird ebenfalls an den Sicherheitsstollen angeschlossen. Zwischen den Ausstellbuchten bzw. den Ausstellbuchten und den Tunnelportalen sind jeweils zwei weitere Notausgänge vorgesehen. Nach Inbetriebnahme des Sicherheitsstollens wird der Ausgang des bestehenden Fluchtstollens ins Freie verschlossen. Dazu wird in den nicht mehr benötigten Fluchtstollenast direkt neben dem neuen Sicherheitsstollen eine Zwischenwand mit Betriebstür eingebaut. Für die Fluchtwege im Sicherheitsstollen und in den Querverbindungen ist nach SIA 197/2 ein Lichtraumprofil von 2.00 m Breite und 2.50 m Höhe frei zu halten. Da der lange Sicherheitsstollen ebenfalls für kleine Betriebsfahrzeugen befahrbar sein soll, wird ein grösseres Lichtraumprofil von mindestens 2.80 m Breite und 3.00 m Höhe freigehalten. In den Querverbindungen ist das kleinere Lichtraumprofil von 2.00 m x 2.50 m ausreichend. Der Sicherheitsstollen und die Querverbindungen erhalten eine Überdrucklüftung, so dass die Portalausgänge mit Schleusen ausgerüstet werden müssen. Das Ostportal des Sicherheitsstollens grenzt seeseitig unmittelbar an das bestehende Lüftungsbauwerk des Strassentunnels an. Die Zufahrt zum Portal erfolgt über den bereits bestehenden Weg an der bestehenden Betriebszentrale. Das Westportal des Sicherheitsstollens liegt ca. 20 m nördlich der Tunnelzentrale und etwa 12 m unterhalb des Strassenniveaus. Als Zufahrt zum Portal wird ein bestehender Flurweg ausgebaut. Die elf Notausgänge werden im Strassentunnel nach Vorschrift signalisiert, beleuchtet und videoüberwacht. Die Sicherheitsstollen werden mit Energieversorgung, Beleuchtung, Fluchtwegkennzeichnungen und Notruftelefonen ausgerüstet.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS,: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN,: 40
- ZK2.1: Auftragsanalyse, Technischer Bericht,: 20
- ZK2.2: Eingesetzte Komponenten,: 10
- ZK2.3: Bauprogramm und Bauablauf,: 10
ZK3: ORGANISATION, QM-KONZEPT UND RISIKOANALYSE,: 10
- ZK3.1: Organigramm, Schlüsselpersonen,: 5
- ZK3.2: QM-Konzept und Risikoanalyse,: 5
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: PREIS,: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN,: 40
- ZK2.1: Auftragsanalyse, Technischer Bericht,: 20
- ZK2.2: Eingesetzte Komponenten,: 10
- ZK2.3: Bauprogramm und Bauablauf,: 10
ZK3: ORGANISATION, QM-KONZEPT UND RISIKOANALYSE,: 10
- ZK3.1: Organigramm, Schlüsselpersonen,: 5
- ZK3.2: QM-Konzept und Risikoanalyse,: 5
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


title: Publikation über die Absicht der freihändigen Vergabe, Hallenbad Maulbeeri, Filteranlage zur Badewasseraufbereitung


name: Stadtverwaltung Zug Finanzdepartement Abteilung Informatik

description: Die Stadtschulen Zug beschaffen gemeinsam mit den Schulen Cham und Schulen Steinhausen circa 3 200 Stück mobile Geräte für Schüler und Lehrpersonen. Benötigt werden Convertible-Geräte (360o) mit fester Tastatur. Die Geräte werden über eine definierte Dauer von 48 Monaten gemietet (Device as a Service).Nebst der Lieferung der Geräte, inklusive Zubehör wird ein umfassender Service für Support und Wartung gefordert. Dieser Full Service ist Bestandteil des Angebotes und muss in den Mietpreis der Geräte eingerechnet werden.

title: Lastenheft Rahmenvertrag für die Beschaffung von mobilen Geräten

street: Zeughausgasse 9


name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF Trafic) SA

description: Renouvellement de l'assurance casco des machines en faveur des transports publics fribourgeois Trafic (TPF Trafic) SA et Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF Infra) SA

title: Assurance casco des machines en faveur des transports publics fribourgeois Trafic (TPF Trafic) SA et Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA

street: Route du Vieux-Canal 6


name: PORTES SPECIALES MARCEL PILET Sàrl,Rue Davel22, 1096 Cully, Suisse

name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Simonitto Enéa,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177391, Fax: 0227984377, URL www.gva.ch/

title: Remplacement des portes du grand hangar

description: Le marché faisant l'objet de l'appel d'offres consiste dans le remplacement des 12 portes coulissantes et motorisées du bâtiment Grand Hangar, situé sur le territoire de l'aéroport


name: Swissgrid AG, à l'attention de Fabrizio Giamboi,Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Suisse, E-mail:

description: •D1.2: Lieferung Masttypen TII, AI, AII, Az im 2021 •D2.2: Lieferung Masttypen TII, AI, AII, Az im 2022

description: •D1.1: Lieferung Masttyp TI im 2021 •D2.1: Lieferung Masttyp TI im 2022

title: Pradella – La Punt, Stahlgittermasten

description: Selon le document C1_Besondere Bestimmungen

eligibilityCriteria: Der Anbieter trägt sämtliche Kosten, die mit der Erstellung des Angebotes in Zusammenhang stehen. Das Submissionsverfahren kann aus den im Gesetz genannten Gründen, z.B. wegen fehlenden Wettbewerbs, entschädigungslos abgebrochen werden. Weiter behält sich der Besteller das Recht vor, das Submissionsverfahren entschädigungslos abzubrechen, wenn die nötigen behördlichen Bewilligungen wie Konzessionserteilung, Baubewilligungen oder die internen Organe die finanziellen Mittel nicht sprechen oder keine Genehmigung erteilen. Die Zuschlagserteilung erfolgt jedenfalls nach Erhalt der Baubewilligung. Das Angebot mit sämtlichen Dokumenten muss unter Berücksichtigung sämtlicher in der Schweiz zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung geltenden gesetzlichen Bestimmungen und technischen Standards, wie Normen, Richtlinien etc. (IEC / SIA / SNV oder gleichwertige) ausgearbeitet werden. Sämtliche Bezüger der Ausschreibungsunterlagen sind verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln. Sämtliche vom Besteller zur Verfügung gestellten Projektgrundlagen stehen im geistigen Eigentum des Bestellers. Der Anbieter hat einen urheberrechtlichen Schutz an seinem Angebot. Der Besteller ist nur berechtigt, die darin enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vergabeverfahren zu nutzen. Jede Veröffentlichung oder anderweitige Weitergabe dieser Informationen an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters. Die Angaben des Anbieters müssen an den in den Dokumenten dafür vorgesehenen Tabellen, Textfelder oder Abschnitten erfolgen. Querverweise auf Anhänge, andere Abschnitte in den Dokumenten oder zusätzliche Dokumente des Anbieters sind nicht zulässig, ausser wenn dies explizit durch die Beschaffungsstelle so gefordert wird. Inhalte, welche explizit nicht an den geforderten Stellen/Abschnitten eingefügt und in der geforderten Abgabeform abgegeben wurden, werden als „nicht beurteilbar“ mit 0 Punkten bewertet. Es wird keine Vorortbegehung durchgeführt.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 45
Garantierter Liefertermin:: 25
Auftragsanalyse:: 15
Qualität der Referenzen:: 15


name: S. Facchinetti S.A.,route des Gouttes-d'Or78, 2009 Neuchâtel, Suisse

name: Nicod, Perrin, Parisod, Rey ingénieurs et géomètres SA, à l'attention de Léo Amiet,Place de l’Eglise 4, 1580 Avenches, Suisse, Téléphone: 026 675 26 16, E-mail:

title: Assainissement du bruit routier - réfection du revêtement en enrobé phono-absorbant sur la RC 601 à Faoug

description: Travaux de génie civil: - Réfection de la couche de roulement en revêtement bitumineux phono-absorbant. Surface = ~9'500 m2 - Modification de la chaussée "réaménagement du carrefour" Centre du village Surface = ~610 m2 - Modification de la chaussée "réaménagement de la route" Entrée du village - côté Morat Bande polyvalente, surface = 100m2


name: Gemeinde Glarus Hauptabteilung Bau und Umwelt, Poststrasse 2a, 8755 Ennenda, Suisse, E-mail:

title: Sanierung Werkleitungen Zwischengasse Ober- und Untererlen

description: Werksanierung Zwischengasse in Glarus - Neubau Schmutzwasserleitung - Sanierung bestehende Werkleitungen EW und Wasser Menge; Aushub ca. 1'000 m3 Rohre DI 200-300 ca. 150 m Schächte Hauptleitung 2 Stk. Belag ca. 1'100 m2 EW Block 140 m Flüssigboden 450 m3 Erschütterungsfreie Baugrubensicherung 700 m2

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Der Zuschlag erhält das günstigste Angebot.:
Der Zuschlag erhält das günstigste Angebot.:


title: Ausschreibung von Rahmenverträgen mit Filmproduktions-Agenturen für Kampagnen-Produktionen von Schweiz Tourismus

description: ST sucht Filmproduktions-Agenturen für Produktionen mit dem Fokus auf klassische (Online, Kino und TV) Werbefilme, Multimedia- und Social-Media-Produktionen. Die gesuchten Anbieterinnen gehen in Bezug auf Equipment, Produktion und Verarbeitung mit der Zeit und befassen sich mit neuen Technologien sowie Ansätzen. Sie verfügen über Erfahrung in der Produktion der oben genannten Sparten und Formate und sind befähigt, dank eines grossen Netzwerkes auch Ansprüchen im internationalen Vergleich gerecht zu werden. Dazu decken die gesuchten Agenturen sämtliche Produktionsabschnitte ab, von der konzeptionellen Herangehensweise über das Storytelling, die kanal- und formatspezifische Planung bis hin zu Preproduction, Production und Postproduction. Entscheidend für ST ist, dass ST die vollumfänglichen und zeitlich unlimitierten Rechte an den Produktionen erhält. Diese Rechteabtretung gilt auch für Darstellerinnen und Nebendarsteller.

eligibilityCriteria: Keine.


name: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Bern, Hodlerstrasse 7, Sanierung Amthaus: BKP 272 Metallbauarbeiten

description: Liefern und Montieren von Metalltüren, Metall-/Glaskonstruktonen gegen Atrien, Geländer gegen Atrien und Geländer aussen und diverse Glasabschlüsseim Gebäude.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
Preis (Gesamtpreis):
Erläuterungen: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.:


name: Axians IT Services AG, Zweigniederlassung Winterthur

description: Wartung und Support MailfilterSicherstellung von Software-Wartung und -Support in Deutsch sowie allfällige Lieferung der benötigten Lizenzen.Leistungszeitraum: Ab Vertragsunterzeichnung 5 Jahre

description: Wartung und Support NetzwerkWartung der Hard- und Software von Netzwerk-Systemen Base, Netzwerk-Systeme 8x5xNBD und Netzwerksysteme 24x7x4.Leistungszeitraum: Ab Vertragsunterzeichnung 5 Jahre

description: Wartung und Support FirewallSicherstellung von Software-Wartung und -Support in Deutsch sowie allfällige Lieferung der benötigten Lizenzen.Leistungszeitraum: Ab Vertragsunterzeichnung 5 Jahre

title: «Wartung und Support Netzwerk- und Security-Systeme» des Obergerichts des Kantons Zürich

Obergericht des Kantons Zürich

street: Hirschengraben 15

street: Franz-Burckhardt-Strasse 11

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6


title: ZHAW Hochschule Wädenswil, Technische Nachrüstung

description: BKP 246-01 Kälteanlagen


description: Baumeisterarbeiten für den Neubau des Sekundarschulgebäudes.

title: BKP 211

Gemeindeverwaltung Rüegsau

street: Rüegsaustraße 40


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Minoteries - M175TI - Mandat d'ingénieur conseil en inst. sanitaires

description: Attribution d'un mandat d'ingénieur en installations sanitaires pour les prestations des phases 4 et 5 (appel d'offres et réalsation) et également un montant forfaitaire pour la reprise du projet finalisé (de la phase 3). Le montant donnant droit aux honoraires est estimé à CHF 8'353'600.-HT


name: Commune de Milvignes, à l'attention de Angelo Suffia,Rue Haute 20, 2013 Milvignes, Suisse, Téléphone: 0328864450, E-mail:

title: 2129 - Commune de Milvignes - Colombier - Collège/Prélaz - Assainissement des infrastructures souterraines et aménagement de chaussée

description: Assainissement des infrastructures souterraines, mise en séparatif de l'évacuation des eaux et aménagement de la chaussée


title: 723.37 Pardi - Darplauns Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 950 t; AC 8 N 320 t; Ungebundenes Gemisch 0/45 800 m3

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Baudepartement Stadt Zug Abteilung Hochbau

description: Siehe Leistungsverzeichnis D8.2.

title: 226.1 Verputzarbeiten (äußere).

description: Siehe Leistungsverzeichnis D8.2.

street: St.-Oswalds-Gasse 20


title: BKP 214.1 Zimmerarbeiten

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


description: Zubereitung und Bereitstellung der Insassenverpflegung, inkl. Lieferung derselben für das Untersuchungs- und Strafgefängnis (USG) Stans.

title: Verpflegungsauftrag Untersuchungs- und Strafgefängnis Stans

Untersuchungs- und Strafgefängnis Stans

street: Kreuzstrasse 4, Postfach 1275


name: CR Building SA,Rue du Levant181, 1920 Martigny, Suisse

name: Groupement Rayon Vert, à l'attention de Michel Porcelli,Rue du Jura 9 - CP20, 1000 Lausanne 22, Suisse, Téléphone: 021 644 22 22, E-mail:

title: Lot 21501 - Façades métalliques

description: Réalisation de façades poteaux-traverses avec vitrages et parois coulissantes automatiques. Stores anti-effraction Portes intérieures et serrurerie courante

eligibilityCriteria: Français


name: Gemeinde Glarus Nord Bereich Liegenschaften

title: Schulhaus Obererlen Näfels BKP 281.0 Unterlagsböden / Estrichbeläge

description: Neubau Primarschule, Turnhalle, Kindergarten und Tagesstruktur

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen: 20
Terminplan: 15
Lernende: 5


title: PDMS-Evaluation

description: Evaluiert wird ein Anbieter für: 1.Einführung (Lieferung und Inbetriebnahme) eines PDMS-Systems für das Gesamtunternehmen GZO, bestehend aus SW-Lizenzen, Datenbank, (Datenbank, Applikation) und Client-Anwendung. 2.Integration der Systemkomponenten des PDMS in die IT-Landschaft des GZO. 3.Integration von Umsystemen wie KIS, ERP, LIS etc. 4.Integration von Geräten und Monitoring. 5.Unterstützung von Workflows. 6.Initiale Datenübernahme aus bestehendem PDMS. 7.Projektdienstleistungen (Projektmanagement, Konzeption, Inbetriebnahme, Schulung). 8.Support- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung des IT-Betriebs.

awardCriteriaDetails:
Kosten (TCO, inkl. Betriebskosten und Support (5 Jahre): 20
Eignungsprüfung des Anbieters: 10
Lösungskonzept: 10
Erfüllungsgrad der Anforderungen: 25
Benutzerergonomie und Workflowunterstützung: 20
Machbarkeits- und Funktionsnachweis: 15


title: Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestrasse, 5033 Buchs.

description: Neubau Werkhofareal IBAarau, Industriestrasse, 5033 Buchs;BKP 237 Gebäudeautomation.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen (Quantität/Erfahrung) Industrie-/Bürobauten:
Referenzen (Qualität) Gebäudeautomationen:
Referenzen Projektleiter:
Terminprogramm:

Hauri Baumanagement AG

street: Distelbergstraße 22


name: Stadt Winterthur Einkauf & Logistik Winterthur,à l'attention de Ivano Pernigo, Industriestrasse 40a, 8404 Winterthur, Suisse, E-mail:

title: Submission "Taxifahrleistungen Schulen Stadt Winterthur"

description: Gemäss Submissionsunterlagen


title: Externe Labordienstleistung, inkl. Anbindung LIS

description: Durchführung von Laboranalysen, Installation eines LIS mit Schnittstelle der definierten Labor-Geräte und Schnittstellen in das Klinikinformationssystem inesKIS, SAP des Spitals Schiers.

awardCriteriaDetails:
Qualitätsstandard- und Spektrum der Laboranalysen: 30
Proben-Abholservice: 10
Anbindung LIS, Unterhalt und Support LIS: 20
Kosten: 40


title: Neubau Betriebszentrale Mitte Olten, Elektroarbeiten -Schwachstrom-

description: Beim Neubau der Betriebszentrale Mitte („BZ Mitte“) handelt es sich um den Neubau eines technischen Gebäudes in Olten. Aus dem Kommandoraum der BZ Mitte erfolgt für das Schweizer Mittelland und den Zulauf der beiden NEAT-Achsen Gotthard und Lötschberg die Zuglenkung, die Fernsteuerung der Stellwerke sowie die Kundeninformation. Das Gebäude besteht aus einem Untergeschoss, dem Erdgeschoss, 4 Obergeschossen und Technikaufbauten auf dem Dach. Die Geschossfläche der BZ Mitte beträgt rund 15‘800 m2. Das Gebäudevolumen beträgt rund 75‘800 cbm. Das Gebäude hat im EG ein Aussenmass von rund 72 m x 37m und eine Gesamthöhe bis zum Dachrand von rund 23 m. Mit den Dachaufbauten beträgt diese rund 27m. Die Hauptmengen für diese Arbeitsgattung betragen: LWL Kabel: ca. 30'000 Meter Ethernet Kabel: ca. 56'000 Meter UKV Anschlussdosen: ca. 1'200 Stück

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Los1::
1. Hauptkritierium (ZK 1):
Einhaltung der geforderten Qualität:
(Gewicht 45%, Mindeswert 3.0):
Subkriterium 1: (Gewicht 25%, Mindestnote 3):
Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselperson: Montageleiter:
Subkriterium 2: (Gewicht 20%, Mindestnote 3):
Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselperson: Projektleiter:
Nachweise zur Subkriterien 1 und 2::
je 2 Referenzen des Schlüsselpersonals über vergleichbare Objekte bzgl. Heizungs-/Kältearbeiten sowie die Verfügbarkeit:
2. Hauptkriterium (ZK 2):
Gewähr für Einhaltung Termin:
(Gewicht 25% Mindeswert: ohne):
Nachweise zu Hauptkriterium 2::
-Plausibilisierung des Bauprogramms (insbesondere unter Berücksichtigung der Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Gewerken und zum zweiten Los):
-Angabe der vorgesehenen Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse,:
Zusammensetzung der Equipe bezogen auf Termine vom:
Bauprogramm.:
-Beschreibung der Massnahmen zur Einhaltung der in den:
Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine:
3. Haupkriterium (ZK 3):
Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
(Gewicht 20%, Mindestwert: ohne):
Nachweise zu Hauptkriterium 3::
-Beschreibung der Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung des:
vorgeschlagenen Bauprogrammes und Aufzeigen der:
Koordinationsmassnahmen zu den Schnittstellen (z. Bsp.:
beigestellte Aggregate):
-Konzept der Baustellenlogistik mit angemessener:
Berücksichtigung der Gewerke spezifischen Abhängigkeiten.:
-Konzept der Baustelleninstallation (siehe hierzu 259.200, NPK:
102):
4. Hauptkriterium (ZK 4):
Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM):
(Gewicht 10%, Mindeswerte: ohne):
Nachweise zu Hauptkriterium 4::
-Organisation, Verantwortlichkeiten (Organigramm der:
Baustellenorganisation):
-Konzept Prüfpläne zur Überwachung der Qualität der:
Ausführung (mit Benennung der verantwortlichen Person):
-Konzept Arbeitsanweisungen an das Personal:
-Konzept zur Gewährleistung Arbeitssicherheit:
Für die Bewertung gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der Subkriterien in der folgenden Tabelle beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
Los1::
1. Hauptkritierium (ZK 1):
Einhaltung der geforderten Qualität:
(Gewicht 45%, Mindeswert 3.0):
Subkriterium 1: (Gewicht 25%, Mindestnote 3):
Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselperson: Montageleiter:
Subkriterium 2: (Gewicht 20%, Mindestnote 3):
Qualifikation und Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Schlüsselperson: Projektleiter:
Nachweise zur Subkriterien 1 und 2::
je 2 Referenzen des Schlüsselpersonals über vergleichbare Objekte bzgl. Heizungs-/Kältearbeiten sowie die Verfügbarkeit:
2. Hauptkriterium (ZK 2):
Gewähr für Einhaltung Termin:
(Gewicht 25% Mindeswert: ohne):
Nachweise zu Hauptkriterium 2::
-Plausibilisierung des Bauprogramms (insbesondere unter Berücksichtigung der Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Gewerken und zum zweiten Los):
-Angabe der vorgesehenen Arbeitsleistung; Anzahl, Grösse,:
Zusammensetzung der Equipe bezogen auf Termine vom:
Bauprogramm.:
-Beschreibung der Massnahmen zur Einhaltung der in den:
Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Termine:
3. Haupkriterium (ZK 3):
Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik:
(Gewicht 20%, Mindestwert: ohne):
Nachweise zu Hauptkriterium 3::
-Beschreibung der Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung des:
vorgeschlagenen Bauprogrammes und Aufzeigen der:
Koordinationsmassnahmen zu den Schnittstellen (z. Bsp.:
beigestellte Aggregate):
-Konzept der Baustellenlogistik mit angemessener:
Berücksichtigung der Gewerke spezifischen Abhängigkeiten.:
-Konzept der Baustelleninstallation (siehe hierzu 259.200, NPK:
102):
4. Hauptkriterium (ZK 4):
Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM):
(Gewicht 10%, Mindeswerte: ohne):
Nachweise zu Hauptkriterium 4::
-Organisation, Verantwortlichkeiten (Organigramm der:
Baustellenorganisation):
-Konzept Prüfpläne zur Überwachung der Qualität der:
Ausführung (mit Benennung der verantwortlichen Person):
-Konzept Arbeitsanweisungen an das Personal:
-Konzept zur Gewährleistung Arbeitssicherheit:


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Biserhofstrasse; Seelenhofweg bis Wendeplatz Instandstellung

description: - Strassenaufbruch: m3 2'070 - Belagsaufbruch: m2 3'590 - Belag fräsen: m2 320 - Ausbauasphalt: t 875 - Planum/Vlies: m2 3'800 - Kiesgemische: t 4'700 - Planie: m2 3'430 - Randabschlüsse: m 1'110 - Belag: t 995 - Grabenaushub: m3 170 - Strassenabläufe: St 26


title: Universität Zürich Tierspital, Brauchwasseraufbereitung/Medienerschliessung

description: BKP 25 Medienerschliessung mit Sanitärleitungen und Wassererwärmer

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: In absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit::
1. Preislich günstigstes Angebot:
2. Qualität der Referenzobjekte:
3. Personaleinsatz:
In absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit::
1. Preislich günstigstes Angebot:
2. Qualität der Referenzobjekte:
3. Personaleinsatz:


title: Energieverbund Rüti - BKP 201 Baugrubenaushub

description: Baugrubenaushub Werkhof und Energy-Hub

awardCriteriaDetails:
Preis: 75
Referenzen / Schlüsselperson: 20
Lehrlinge: 5


name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,à l'attention de Marcel Kalbermatten, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 / 645 77 77, Fax: 044 / 645 77 95, E-mail:

title: Lieferung und Montage von 21 Aufbauten (davon vier als Option) für Abfallsammelfahrzeuge (ASF) in den Jahren 2012 bis 2016

description: Lieferung von 17 Aufbauten und deren Montage auf fabrikneue, von ERZ beschaffte Trägerfahrzeuge. Die Fahrzeuge dienen zur Sammlung von Haushalt- und Betriebskehricht sowie Sperrgutabfällen aus der Stadt Zürich. Weitere vier Aufbauten inkl. Montage sind als Option vorzusehen.

eligibilityCriteria: siehe Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 45
Verfügbarkeit Ersatzteile Lieferbereitschaft: 25
Materialkosten: 20
Wartungsaufwand: 10
Angebotspreis: 45
Verfügbarkeit Ersatzteile Lieferbereitschaft: 25
Materialkosten: 20
Wartungsaufwand: 10


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description: Der Zubringer Bachgraben – Allschwil umfasst die neue Verbindung zwischen der Autobahn N03 Nordtangente in Basel und dem Bachgrabengebiet im Bereich «Beim Kreuz» in Allschwil. Der Zubringer soll als zweispurige kantonale Hauptverkehrsstrasse ausgebildet werden.

title: Allschwil - Zubringer Bachgraben (ZUBA)

INGE Bachgraben, c/o Jauslin Stebler AG

street: Gartenstrasse 15


name: Gemeindeverwaltung Münsingen, Abteilung Soziales

title: Auslagerung Kita und Tageselternvermittlung.

description: Die Gemeinde Münsingen sucht per 1.1.2016 eine Institution, welche die Kita mit 36 Plätzen und Tageselternvermittlung übernimmt.

awardCriteriaDetails:
Übernahme Personal: 30
Anstellungsbedingungen: 20
Mietpreis Liegenschaft: 30
Verpflegung: 10
Konzepte: 10

street: Neue Bahnhofstr. 6

KIBE Köniz

street: Könizbergstr. 1


name: Bureau d'ingénieurs Schopfer & Niggli SA, à l'attention de H. Baisamy,Bvd de Grancy 19A, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/613.14.11, Fax: 021/613.14.12, E-mail:

title: Assainissement global du parking extérieur et en sous-sol "La Possession" - Lutry - Travaux de revêtement de sol - résines

description: Quantités principales : Au niveau -1 : Enlèvement de l’asphalte existant 3250 m2 Préparation du support 3250 m2 Pose de revêtement de sol type Sika OS 11b (résine) 3250 m2 Pose d’une couche de couleur type Sikafloor pour zones piétonnes 500 m2 Marquage des places de parcs 1700 m Au niveau -2 : Réfection des joints du dallage béton 800 m Préparation du support béton 2850 m2 Pose de revêtement de sol type Sika OS 8 (résine) 2850 m2 Pose d’une couche de couleur type Sikafloor pour zones piétonnes 450 m2 Marquage des places de parcs 1600 m

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes.


name: Stadt Zürich, Schul- und Büromaterialverwaltung SBMV

title: Beschaffung von Kopierpapier Recycling sowie den dazugehörenden Dienstleistungen für die Dauer von 2014 - 2017

description: Die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) der Stadt Zürich ist die zentrale Einkaufs- und Logistikorganisation für die Beschaffung und Verteilung von Produkten des Schul- und Bürobedarfs. Mit vorliegender Submission soll für den Zeitraum von 2014 bis 2017 eine professionelle, einfache und kostengünstige Beschaffung von Kopierpapier Recycling sichergestellt werden. Die Bündelung bringt entsprechende Kostenvorteile und reduziert die Gesamtkosten des Beschaffungsprozesses Kopierpapier.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien: