name: Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Nagra

title: Baupaner & Tragwerkplaner / Nachträge Leistungen 2022


currency: CHF

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Tiefbau- und Belagsarbeiten Steinacher- und Steingartenstrasse

documentType: tenderNotice

description: Sanierung Kanalisation und Werkleitungen sowie Strasseninstandsetzung Steinacher- und Steingartenstrasse

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Höhe des Preisangebotes: 70
Technische und fachliche Kompetenz: 20
Lehrlingsausbildung: 10
Höhe des Preisangebotes: 70
Technische und fachliche Kompetenz: 20
Lehrlingsausbildung: 10

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

Politische Gemeinde Rüti

countryName: CH

initiationType: tender


description: Türen aus Holz mit Metallzargen, Blockfutter oder Blockrahmen in einem bestehenden Gebäude, während dem laufenden Schulbetrieb erstellen.

title: Sanierung Schule Riedmatt West, BKP 273.0 Innentüren aus Holz

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

Bezirk Höfe

street: Verenastrasse 4b

Frank Türen AG

street: Bürgerheimstrasse 12


name: Aedificura AG, c/o Gebäudeversicherung Basel-Stadt

title: BKP 221.1 Fenster in Holz-Metall Sanierung Gewerbe- und Mehrfamilienhaus Schliengerweg 36, 38 und 40, 4057 Basel

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: Beschaffung Kantonsspital Baselland Beschaffung & Logistik Zentrale Vergabestelle

description: Das Kantonsspital Baselland mit Standort Liestal beabsichtigt die Anschaffung einer Computertomographie Anlage für Ihre Abteilung Radiologie.

title: Computertomograph

description: Computertomograph.

mainProcurementCategory: goods

street: Mühlemattstrasse 26

Siemens Healthcare AG

street: Freilagerstrasse 40


title: Travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: - Aushub 1‘000 m3 - Baugrubenabschlüsse 220 m2 - Ortbeton 350 m3 - Bewehrung 35‘000 kg - Belag 43 t

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Einhaltung der vertraglichen Bedingungen, gemäss Entwurf Werkvertrag.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100


name: BAUVERWALTUNG ZOFINGEN Hochbau und Liegenschaften,à l'attention de Emanuele Soldati, Postfach, 4800 Zofingen, Suisse, Téléphone: 062 745 72 00, Fax: 062 745 73 00, E-mail:

title: Neubau Seniorenzentrum Zofingen: BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Lüftungsanlagen für Neubau Seniorenzentrum, Auftragssumme rund CHF 730'000

eligibilityCriteria: Submissionsdekret (SubmD) vom 26.11.1996 (Stand 1. Januar 2011) sowie den Bestimmungen im Dossier Submission

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Qualität: 10
Termine: 10
Preis: 80
Qualität: 10
Termine: 10


name: Contour Gestion de projets SA, à l'attention de Anouk Paltani,Chemin de Mornex 6, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0797225902, E-mail:

title: Appel d’offres à groupement de planification générale

documentType: cancellationDetails

description: Toutes les prestations ordinaires des phases correspondantes conformément aux normes SIA 103 et 105.

eligibilityCriteria: La procédure est ouverte aux groupements interdisciplinaires composés au moins d’un ingénieur civil , d’un architecte-paysagiste et d’un ingénieur ou spécialiste en transport/mobilité, sous la conduite de l’ ingénieur civil. L’ingénieur civil doit être titulaire d'un diplôme d’ingénieur civil, délivré en Suisse ou d'un diplôme étranger jugé équivalent. L’ architecte-paysagiste et l’ ingénieur ou spécialiste en transport/mobilité doivent être titulaires d’un diplôme reconnu ou faire état d’une expérience professionnelle suffisante dans leur domaine. Les soumissionnaires sont libres de s’adjoindre des compétences supplémentaires.

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


description: Petrophysical logging services.

description: Technical logging services.

description: Micro-hydraulic fracturing (MHF) logging services.

description: Vertical Seismic Profile (VSP) Services.

title: TBO — Petrophysical and Technical Logging, Stress Measurements and Vertical Seismic Profiles

description:
In order to investigate the geological underground for a nuclear waste disposal in Switzerland, Nagra executes field investigations. One important aspect is exploration boreholes (“Tiefbohrungen”; TBO). These TBO focus on obtaining long sections of core samples from the relevant geological formations and executing intensive geo- and petrophysical as well as geomechanical and hydrogeological measurements. This tender relates to 4 different lots of services:
               — Lot 1: Petrophysical logging services,
               — Lot 2: Technical logging services,
               — Lot 3: Micro-Hydraulic Fracturing (MHF) logging services,
               — Lot 4: Vertical Seismic Profile (VSP) services.
               A broader project description can be found at: https://www.nagra.ch/en/tender-list.htm.

Nagra

street: Hardstrasse 73, Postfach 280


title: Bauvorhaben Alterszentrum Du Lac, St. Moritz; BKP 335.8 Brandmeldeanlage

description: BKP 335.8 Brandmeldeanlage Alterszentrum mit 60 Pflegebetten inkl. Demenzbereich mit abgeschlossenem Garten im 1. Obergeschoss. Im 4. Obergeschoss sind 17 Alterswohnungen geplant. Im Erdgeschoss sind Cafeteria mit Gastroküche sowie Empfang, Leitung Pflege und Nebenräume. Im Untergeschoss sind Garderobe und Nasszellen für das Personal. Ein Elektroraum mit Server und die Haustechnik des Alterszentrum sowie ein Schutzraum mit 2 Fluchtausstiegen. Ebenfalls ist eine öffentliche Einstellhalle geplant mit ca. 70 Parkfeldern sowie 2 einzelne, offene private Parkräume mit 12 bzw. 14 Parkfeldern. Der Aussenraum im Eingangsgeschoss ist mit grosszügiger Vorplatzgestaltung und 40 Aussenparkplätzen.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: Flachdacharbeiten (Warmdach und Befahrbahre Dächer)

description: Spenglerarbeiten und Fensterbänke

title: 22200 Spengler- und Bedachungsarbeiten

description: Auf einem Grundstücksteil der Gemeinde wird ein Oberstufenschulhaus mit Gemeindesaal als Anbau zum bestehenden Schulhaus mit Tiefgarage und rückwärtigem Parkplatz (ca. 1'345m2) erstellt. Geschossfläche UG 1‘285m2; EG 1‘175 m2; OG 947m2. Der Rohbau des Gebäudes wird bis Bodenplatte EG konventionell aus Ortsbeton hergestellt.


name: Bureau J. Schär - C. Sjöstedt, à l'attention de Jacques Schär,47 rue du 31 Décembre, 1207 Genève, Suisse

title: Construction d'un ensemble d'immeubles de logements avec garage souterrain.

description: Construction de 24 logements avec garage souterrain à la route de Jussy 332, 332A, 332B, 332C.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Hostettler AG,Haldenmattstrasse 3, 6210 Sursee, Suisse

description: Grands de travail avec niveau élevé de protection

description: Gants de travail avec protection contre le froid

description: Arbeitshandschuhe universal

description: Gants lourds pour motocyclistes

description: Gants légers pour motocyclistes

title: Handschuhe

description: Sur mandat de la Base logistique de l'armée ( BLA ), armasuisse procède à l'acquisition en plusieurs tranches de différents modèles de gants pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ( DDPS ). L'assortiment de gants pour motocyclistes et de gants de travail servira à équiper la troupe en vue de l'accomplissement des tâches spécifiques aux fonctions dans l'ensemble des palettes d'engagement de l'armée. Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut établir les conditions-cadres pour la fabrication et la livraison de gants pour motocyclistes et de gants de travail.


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

title: Alhambra – 1204 TI – fourniture de détection incendie.

description: Fourniture de détection incendie— CFC 237.2Estimation: CHF 78'192.

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: Haldimann AG,Grande Ferme8, 3280 Murten, Suisse

name: Chancellerie municipale La Neuveville,Place du Marché 3, 2520 La Neuveville, Suisse, Téléphone: 032 / 752 10 00, Fax: 032 / 752 10 09, E-mail:

title: Mise en soumission des prestations de ramassage, transport et compostage des déchets verts

description: Ramassage, transport et compostage des déchets verts

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: Submission Rettungswagen 2022

description: Beschaffung von 3 Rettungswagen mit Kofferaufbauten, mit Option auf Lieferung von bis zu 24 baugleichen Fahrzeugen bis Ende 2030. Es muss zwingend je ein Angebot mit konventioneller Motorisierung und eines mit Elektroantrieb eingereicht werden.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

title: Requalification de la RC 1 Mies - Founex - RC 1 - Mies, Tannay et Coppet - Lot 1 - Travaux de génie civil

description: Longueur du chantier 2.6 km; Largeur route 6.5 m et largeur piste mixte 2 m; Enrobés 19'400 to; Fraisage 50'000 m2; Démolition dalles béton 24'500 m2; Terrassement pleine masse 22'000 m3; Grave 20'000 m3; Evacuation matériaux excavation 23'500 m3; Bordures granite 7'200 m; Bordurettes béton 8'000 m.

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft

description: Die Stadt Bern schreibt den Auftrag zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Eingangsbereich vom Hof (zuzüglich Trottoir), im Hof, sowie in der näheren Umgebung zur CONTACT Anlaufstelle für Drogenabhängige an der Hodlerstrasse 22 öffentlich aus. Detailliertere Angaben bezüglich Auftrag und Rahmenbedingungen sind im Pflichtenheft beschrieben.Die ausgeschriebene Dienstleistung mit einem Mengengerüst von ca. 4 800 Std/Jahr soll für die Zeit vom 1.4.2019 bis 31.3.2020 mit Option um jährliche Verlängerung um maximal 4 mal ein Jahr, d.h. bis 31.3.2024 erbracht werden.

title: Bewachungs- und Überwachungsauftrag bei der CONTACT Anlaufstelle für Drogenabhängige an der Hodlerstrasse 22 in Bern durch eine private Sicherheitsfirma

Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

street: Bundesgasse 33

street: Seilerstrasse 7


description: Livraison complète et montage des dalles en béton coulé sur place dans les environs, y compris l'isolation, la fondation, l'étanchéité, les caniveaux de drainage et les joints pour le nouveau bâtiment de l'école et du gymnase

title: Construction d'un nouveau complexe scolaire avec triple gymnase Kleinholz Olten - CFC 463.1 Dalles de béton Environnement

Stadt Olten Direktion Bau

street: Dornacherstrasse 1


name: Bert'eau SA,Rue Baylon8bis, 1227 Carouge GE, Suisse

name: Département des Infrastructure / Office des bâtiments,Case postale 32, boulevard St. Georges 16, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Construction du centre d'instruction des troupes de sauvetage-Epeisses

description: Installations sanitaires pour collectivité, appareils courants & spéciaux, appareils d’alim. & évacuation conduites & isolations, inst.de récup. eau de pluie.


description: Starkstrom

description: Schwachstrom

title: Schul- und Sportanlage Ringstrasse; BKP 230 Elektroanlagen (Wiederholung des Verfahrens)

description: Das Neubauprojekt wird auf der Parzelle Nr. 2725 (Sportplatz Ringstrasse) realisiert. Zudem wird eine unterirdische Verbindung zum Schulhaus Herold auf der gegenüberliegenden Strassenseite realisiert. Entsprechend werden auch die Parzellen Nr. 3348 (Ringstrasse) und Nr. 1312 (Schulhaus Herold) tangiert. Es werden Schulräume für 12 Primarstufen- und 15 Oberstufenklassen, schulergänzende Tagesstrukturen, eine Mehrzweckaula für 300 Personen, eine Dreifachturnhalle für Sportunterricht und internationale Wettkämpfe mit bis zu 1600 Zuschauern, eine zusätzliche Einfachturnhalle sowie durch die IBC Chur eine Energiezentrale für die Quartierversorgung erstellt.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden die Interkantonale Vereinbarung über das Beschaffungswesen (IVöB; BR 803.510), das Submissionsgesetz des Kantons Graubünden (SubG; BR 803.300) und die dazugehörige Submissionsverordnung (SubV; BR 803.310) sowie die vorliegenden Bestimmungen zu Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zu Ausstand und Vorbefassung. Eine unzulässige Vorbefassung kann auch darin bestehen, dass nicht der Anbieter selber, sondern dessen enge Geschäftspartner an der Vorbereitung der Ausschreibung beteiligt waren.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 60
Referenzen Unternehmung:: 10
Referenzen Schlüsselpersonen:: 10
Ressourcenplanung:: 20


name: Comune di Monteceneri, à l'attention de Laura Pianezzi,Via Cantonale 65, 6804 Bironico, Suisse, Téléphone: +41 91 936 10 30, Fax: +41 91 946 13 44, E-mail:

title: Comune di Monteceneri - Bando di concorso per l'affidamento delle prestazioni di pulizia presso gli edifici pubblici comunali

description: Affidamento delle prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria per 5 edifici pubblici comunali, 2 centri sportivi, 3 sedi di scuola elementare nel comune di Monteceneri, per la durata di 4 anni solari, a partire da giugno 2022. Attività di pulizia straordinaria (1 volta / anno) per 3 sedi di scuola dell'infanzia.

eligibilityCriteria: Partecipazione alla riunione informativa obbligatoria con il committente in data 24.02.2022 alle ore 10.00 c/o Centro Diurno - Monteceneri (Rivera).

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Concepteur du projet (phases EK/AP/PGV) pour les projets de protection contre le bruit de la filiale de l'OFROU 4 lot 2 (N03/N13).

description: Les travaux suivants doivent être réalisés de manière simplifiée dans le projet d'assainissement du bruit (33 pixels ; voir les documents de soumission pour les informations détaillées) :Etude des mesures : examiner l'extension de la protection contre le bruit et présenter des mesures pour respecter les valeurs limites. Examiner et documenter le caractère économiquement supportable des mesures selon UV-0609 (OFEV, 2006) puis évaluer des propositions de mesures.Pour tous les bâtiments et parcelles non construites où les valeurs limites sont toujours dépassées, préparer des allégements justifiés (calcul de l'indice de caractère économiquement supportable, pondération des intérêts etc.)Demander au DETEC des allégements selon l'art. 14 de l'OPB.En plus des calculs acoustiques, une étude de variantes sur l'emplacement des parois antibruit doit être élaborée au niveau de la section et de la fondation en prenant en compte les aspects de réalisation et les exigences du futur UPlaNS.

awardCriteriaDetails:
CA1 : prix:
CA2 : analyse des tâches et proposition d'approche:
- Qualité et intégralité de l'analyse de la mission et du projet:
- Proposition d'approche:
- Informations sur l'organisation, l'équipe, les ressources, les responsables de gestion de la qualité et la réglementation des suppléances du soumissionnaire:
CA3 : personnes clés : qualification par rapport aux exigences du projet ;:
- Chef du projet de protection contre le bruit pour la phase EK (PL LSP EK):
- Acousticien en chef pour le projet d'assainissement du bruit:
Une personne peut être utilisée au maximum pour deux positions clés.:
CA4 : concept de gestion de la qualité et analyse des risques (avec des contre-mesures pour maîtriser les risques) ;:
.:
EVALUATION DU PRIX:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux,:
l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
NOTATION DES AUTRES CRITERES DE QUALITE:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 ::
0 = évaluation impossible ; aucune information:
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

IG MNMS c/o Marcel Nobel AG

street: Friedtalweg 19


name: IL-A architectes sàrl, à l'attention de Rino Lamacchia,Avenue de Florissant 15, 1008 Prilly, Suisse, Fax: 021 508 05 45, E-mail:

title: Construction de trois bâtiments de logements et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac"

description: Construction de trois bâtiments de logements à haut standard énergétique et d'un parking souterrain au lieu-dit "Les Saussac". 46 appartements 2 commerces

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Los 5 "Luzern Nord" Reinigungsdienstleistung für den Kanton Luzern

description: Los 4 "Luzern West" Reinigungsdienstleistung für den Kanton Luzern

description: Los 3 "Luzern Süd" Reinigungsdienstleistung für den Kanton Luzern

description: Los 2 "Zentrum" Reinigungsdienstleistung für den Kanton Luzern

description: Los 1: "Luzern Stadt" Reinigungsdienstleistung für den Kanton Luzern

title: Reinigungsdienstleistung für den Kanton Luzern an diversen Standorten

description: sans indications 04.11.2023

eligibilityCriteria: Eingabe für alle Lose ist zwingend


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Division Produktion Personenverkehr, PP-F-EK-PTF

description: Die Beschaffung ist in drei Phasen unterteilt:1. Engineering2. Realisierung3. InstandhaltungEngineering eines Hochregallager für Paletten [HRL-Paletten], als vollautomatisches Lager für Euro-Paletten der Dimensionen:E1 = 1’200x800x550mm (Basis Palette und ein Rahmen)E2 = 1’200x800x950mm (Basis Palette und zwei Rahmen)E3 = 1’200x800x1’350mm (Basis Palette und drei Rahmen) E4 = 1’200x800x1’750mm (Basis Palette und vier Rahmen)Anzahl Paletten: ca. 7’500- Dynamische Leistung = 60 Doppelspiele (Ein-/Auslagerung pro Stunde) während 16 h pro Tag / Montag - Freitag- Ladeeinheiten mit max. Länge 1’250 mm, max. Breite 850 mm und max. Höhe 1’800 mm (einschliesslich Palette)Maximale Masse 1000 kg (einschliesslich Palette)Grösse der Anlage (Gebäude):- Verfügbare Länge = 59 m, inklusive Lagervorzone- Verfügbare Breite = 18,2 m- Verfügbare Höhe = 21,7 mIn der zweiten und dritten Phase sind Realisierung und Instandhaltung vorgesehen.

title: Hochregallager für Paletten

street: Wylerstrasse 123/125

Jungheinrich AG

street: Holzikerstrasse 5


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Trafostation Mitte

description: Auf dem Flughafen Zürich ist auf der Luftseite, im Sicherheitsbereich die neue Trafostation Mitte geplant. Die Trafostation Mitte ist eine unterirdische Trafostation, welche südöstlich des Pistenkreuzes im Bereich des Rundfahrtenplatzes zu liegen kommt. Von der Trafostation Mitte ist eine Verbindung zu einem bestehenden Werkleitungskanal vorgesehen. In der vorliegenden Ausschreibung sind die Tiefbau- und Rohbauarbeiten ausgeschrieben, Hauptbestandteile: Werkleitungsbau, Baugrube im Grundwasser, Ortbetonbau, Abdeckungen, usw.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien gem. Submissionsunterlagen (vgl. 9.2 Eignungsprüfung)


title: Rénovation des infrastructures de réseaux et construction d'une nouvelle chaufferie à bois des EPO

description: Le marché concerne les prestations d'un groupement de mandataires techniques pour les études et la direction des travaux constitué d'ingénieurs civil et CVSE, ainsi qu'éventuellement d'un architecte, dans le cadre du projet de la rénovation des infrastructures des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) avec l'implantation d'une nouvelle chaufferie à bois pour chauffage à distance (CAD).

eligibilityCriteria: selon dossier d'appel d'offres


title: Mise à disposition de Personnel intérimaire SIG Période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017

description: Mise à disposition de personnel intérimaire SIG


name: ZAB Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid

title: Entsorgung Klärschlamm

description: siehe Pflichtenheft

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


title: Neubau Gross-Sporthalle

description: Einbau Fundation 1'500m3 Granitabschlüsse ca. 900 m1 Bituminöse Beläge 1'600 t Rohrblöcke ca. 400 m1

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Service du Patrimoine de la Commune de Crissier, à l'attention de Madame Leila Dios,Chemin de Chisaz 1, 1023 Crissier, Suisse, E-mail:

title: Exécution

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Liestal Kaserne / Erneuerung Nasszonen und Instandsetzungsarbeiten / Abbrucharbeiten

description: Abbrucharbeiten im Rahmen der Erneuerung der Nasszonen und der Instandsetzungsarbeiten.

eligibilityCriteria: Generelle Teilnahmebedingungen a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: ZK 1: Angebotspreis: 100


description: Der IUM-Stützpunkt Holligen befindet sich in einem Entwicklungsschwerpunkt der Stadt Bern. Vom Stützpunkt, rücken die Instandhaltungs- und Unterhaltsteams zu ihren Einsatzorten aus. Zudem befinden sich in den Stützpunkten Werkstätten, Lager und Büroarbeitsplätze. In den nächsten Jahren wird mit dem Bau der der Entflechtung Holligen die Einfahrt zum Bahnhof Bern umgestaltet, was zur Folge haben wird, dass sich der IUM-Standort während mehrerer Jahre weitgehend im Bereich einer Grossbaustelle befinden wird. Das Büro- und Werkstattgebäude weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf, zudem sind die NISV-Werte zum Teil überschritten.Basierend auf ersten Studien, sind die Arbeitsabläufe von IUM analysiert und ein entsprechendes Pflichtenheft/Raumprogramm erstellt worden. Die Verlegung des Stützpunktes an den Standort Weissenbühl ins ehemaligen Coop-Verteilzentrum, wurde im Vorfeld evaluiert und als die beste Variante bestätigt.

title: Bern Weissenbühl Optimierung Stützpunkt IUM

BLS AG

street: Genfergasse 11

L2A Architekten AG

street: Untere Gasse 4


title: Payerne/base aérienne.Appel d'offres pour la construction d'un complexe des opérations et d'une centrale de chauffage à distance.

description: 201/301 fouilles en pleine masse.

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


title: Transformateur de puissance Cossonay.

description: Fourniture d’un transformateur de puissance de type 31.5 MVA ONAN, primaire 125 kV, secondaire 20 kV.

procurementMethodDetails: OPEN

Service achats

street: Rue de Lausanne 53


name: Camuna Idrolettrica S.p.A,Via Trento 1, 25055 Pisogne, Italie

name: FMV SA,Rue de la Dixence 9, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: 027 327 45 00

title: Renouvellement de l'aménagement hydroélectrique de la Pissevache : lot 3 - conduite forcée


title: Brandübungsanlage

description: Lieferung einer mobilen Brandübungsanlage

awardCriteriaDetails:
Bereinigter Angebotspreis: 40
Qualität: 30
Innovationsgehalt: 20
Nachhaltigkeit: 10


title: UL334 132-kV Kabelanlage UW Rapperswil – Wurmsbach.

description: Die SBB AG, Geschäftsbereich Energie, plant ihre alte 66 kV Übertragungsleitung (UL) vom Etzelkraftwerk bis zum Unterwerk (UW) Gossau durch eine neue 132kV UL Rapperswil – Gossau zu ersetzen. Der Abschnitt von den Kabelendmasten Nr. 26A/B im Gebiet Wurmsbach bis zum UW Gossau ist bereits als zwei schleifige Freileitung erstellt. Der Abschnitt vom UW Rapperswil bis zu den beiden Kabel-endmasten in Wurmsbach wird als Kabelleitung realisiert.Vom UW Rapperswil nach Wurmsbach, wird der Kabelrohrblock für 2 Schleifen gebaut. Vorerst (wegen der Resonanzproblematik im 132 kV-Bahnstromnetz) wird aber nur eine Kabelschleife verlegt.Gegenstand der vorliegende Ausschreibung ist die Realisierung einer 132 kV-Kabelverbindung vom UW Rapperswil bis zum Kabelendmast Nr. 26A.

SBB AG Infrastruktur Einkauf

street: Hilfikerstraße 3

Pfisterer Ixosil AG

street: Gotthardstraße 31


title: Liestal, Instandstellung Arisdörferstrasse

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Office fédéral de l'environnement (OFEV) division hydrologie, section prévisions hydrologiques

title: (1378) Développement de modèles de bassins fluviaux.

description: L'objet de cet appel d'offres comprend le développement, la calibration et la recalibration de modèles WaSiM dans les bassins versants de Suisse. L'appel d'offres est divisé en trois parties (une prestation de base et deux paquets de prestations optionnels):- développement et calibration de 5 modèles WaSiM (prestation de base);- développement et calibration de 9 autres modèles WaSiM (option 1);- recalibration de modèles WaSiM existants (option 2).L'offre du soumissionnaire doit impérativement porter sur la prestation de base et les options 1 et 2. Les offres qui ne comprennent que la prestation de base, une seule option ou une combinaison de 2 des 3 paquets de prestations ne seront pas évaluées.

street: Papiermühlestrasse 172

name: Projet (1378) développement de modèles de bassins fluviaux

Hydrology Software Consulting J Schulla

street: Regensdorferstrasse 162


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

description: Dimensions, quantités principales:— construction métallique paroi de protection CFF: 170 to,— forages pour profilés: 3 600 m,— profilés paroi berlinoise: 170 to,— tirants d’ancrage: 3 300 m,— béton projeté: 300 m3,— rabotage de revêtement bitumineux: 80 000 m2,— démolition de béton: 1 700 m3,— décapage des horizons A et B: 1 400 m3,— terrassement en pleine masse, y compris roche tendre: 5 000 m3,— déblai: 7 000 m3,— terrassement en fouille: 4 100 m3,— évacuation de matériaux d’excavation: 11 800 m3,— grave de fondation: 14 000 m3,— revêtement bitumineux: 16 000 to,— étanchéité liquide: 5 600 m2,— asphalte coulé: 500 to,— bordure granit: 2 100 m3,— grilles de routes: 240 p,— collecteur PVC DN 200 mm à 600 mm: 2 800 m,— béton d’enrobage de canalisations: 590 m3,— coffrage: 6 500 m2,— béton armé: 5 700 m3,— armatures: 1 350 to,— glissières: 1 800 m,— garde-corps: 2 000 m.

title: RC 780-B-P — Puidoux & Rivaz — Réhabilitation routière et réfection d'estacades et de murs de soutènement — Travaux de génie civil

street: Place de la Riponne 10


name: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Bern, Friedbühlstrasse 51p, Aufstockung IFIK-Pavillon

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung werden Totalunternehmerleistungen gesucht für die Aufstockung des best. Pavillion an der Friedbühlstrasse 51p, Bern in Modulbauweise inkl. Planerleistungen.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden die interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB; BSG 731.2-1), das kantonale Gesetz (ÖBG; BSG 731.2), die kantonale Verordnung (ÖBV; BSG 731.21) und die Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens (OÖBV; BSG 731.22) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Bauaufträge Anwendung.

awardCriteriaDetails:
Realisierungsprozess: 20
Projektorganisation und Qualitätsmanagement: 20
Preis inkl. Optionen: 60


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Sauce à salade italienne.

description: Contrat-carde en vue de la livraison de 36 000 bouteilles sauce à salade italienne en 2012 et des options pour des livraisons subséquentes d'environ ca. 36 000 bouteilles sauce à salade italienne en 2013/2014/2015 et 2016.

street: Wankdorfstraße 2

Supro Nährmittel AG

street: Bleichestrasse 31


description: Lieferung von T-Shirts, Polo-, Sweat- u. Rollkragen-Shirts VBZ 1900.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Stadt Zürich, Finanzdepartement

street: Werdstraße 75


name: ewp AG, à l'attention de Philipp Odermatt,Kemptpark 9, 8310 Kemptthal, Suisse, Téléphone: +41 52 354 21 99, E-mail:

title: Planerwahlverfahren Publikumsanlagen Bahnhof Nord

description: Projektieren und Realisieren von vier Objekten: - Langsamverkehrsunterführung - Velostation (unterirdisch) - Neue Personenunterführung Bushof - Bushof Althard Phase 1: - 31 Vorprojekt - 32 Bauprojekt - Auflageprojekt (PGV) Phase 2: - 41 Ausschreibung - 51-53 Realisierung Weitere erforderliche Kompetenzen: - HLKS-Planer - Elektroplaner - Planer für Veloparkier- und Betriebskonzept Falls erforderlich als Subplaner, Führung durch Bauingenieur

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Ingenieur*innen mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz, in der EU oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder mit einem Experten nahe verwandt sind oder mit einem solchen in beruflicher Zusammengehörigkeit stehen.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Zugang zur Aufgabe: 35
ZK2: Preis: 25
ZK3: Personal/Qualität: 25
ZK4: Lehrlingsausbildung: 5
ZK5: Präsentation: 10
Erläuterungen: Weitere Angaben zu den Zuschlagskriterien sind in den Unterlagen dokumentiert.:
Für die Bewertung gelten folgende Einstufungen (unter Ausnutzung der Spreizung bei allen Kriterien)::
0 keine Angaben, ungenügender Bezug zur Aufgabenstellung:
1 qualitativ erfüllt, den Anforderungen entsprechend:
2 qualitativ gut / überwiegend gut erfüllt:
3 qualitativ sehr gut / gut erfüllt:
4 qualitativ ausgezeichnet / sehr gut erfüllt / Mehrwert:
5 qualitativ ausgezeichnet und innovativ / exzellent erfüllt / hoher Mehrwert:


title: Für die Optimierung der Prozesse und des Workflows werden im Rahmen von Entwicklungs-, Teilerneuerungs- und Neubauprojekten, Schnittstellenoptimiert und Arbeitsschritte automatisiert.

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Centre des Technologies de l'Information (CTI)

title: Attribution de 10 contrats de location de services en faveur du CTI ("LSE 2011-1")

description: L’attribution de 10 postes d’externes dans le cadre des contrats de location de service du Centre des Technologies de l'Information se déroulera selon la procédure décrite ci-dessous. Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l’objet d’une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d’adjudication spécifique, rendue en faveur d’un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu’il est possible d’allouer à un seul soumissionnaire n’est toutefois pas limité. À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux personnes par profil requis, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel la personne est proposée ; le CTI se réserve toutefois le droit d’attribuer une personne à un autre profil, pour autant qu’il corresponde aux compétences professionnelles de cette dernière. Les contrats pourront être résiliés par chacune des parties conformément à ce que stipule le projet de contrat applicable annexé au dossier de participation ; ils pourront durer jusqu’au prochain renouvellement du poste concerné, prévu pour la fin du mois de mars 2014. La date d’entrée en vigueur du contrat sera jointe à chaque descriptif de profil. En cas de résiliation motivée d’un contrat dans les trois mois à dater de son entrée en vigueur, le CTI se réserve le droit d’approcher le soumissionnaire ayant obtenu la deuxième meilleure note pour le poste mis au concours, et ainsi de suite, pour autant que le profil proposé soit disponible et qu’il corresponde aux attentes du CTI ; le CTI peut aussi adjuger le poste en question à l’issue d’une nouvelle procédure. Par décision motivée il faut entendre tout élément empêchant les équipes du CTI de travailler avec la personne mise à disposition, y compris les facteurs humains. Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants : 1/1 Business Analyste confirmé (réf. : 11-01_301-2897.001) 2/2 Business Analyste senior (réf. : 11-01_301-2897.002 et réf. : 11-01_301-2897.003) 3/2 Chefs de chantier BI senior (réf. : 11-01_501-5951.001) 4/3 Techniciens d'assistance confirmés (réf. : 11-01_601-2889.001) 5/1 Architecte de Données confirmé (réf. : 11-01_701-5275.001) 6/1 Administrateur système-réseau Confirmé (réf. : 11-01_710-5762.001).


title: Acquisition d'un remorqueur VN à accumulateur

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Stadt Zürich, Organisation und Informatik

title: Raummanagementsystem (RMS) 2022


title: Reinigungsausschreibung Kantonsschule Zürich Nord (KZN)

description: Reinigungsleistungen für drei Sportgebäude der Kantonsschule Zürich Nord.


title: Hochwasserschutz Rüebeldorf, 1. Ausbauetappe: Geschiebesammler, Gemeinde Saanen

description: Gegenstand: - Geschiebesammler mit Einlaufsicherung, Abschlussmauer und Schwemmholzrückhalt, verbunden mit einer Tauchwand. - Kolksicherung vor der Abschlussmauer mittels Tosbecken, Vorsperre und 2 Blockriegeln. - Die Abschlussmauer weist eine Länge von 50 m, eine Höhe von 13 m und eine Stärke von 1.50 m auf. Ausgebildet als Kastensperre und Schlitzöffnung. - Die Vorsperre hat eine Länge von 22 m, eine Höhe von 6.50 m und eine Stärke von 1.00 m. Umfang: - Pfähle (Direktbohr-Mikropfähle), 780 m - Aushubarbeiten, 9'280 m3 - Blocksätze (geliefert), 1'250 to - Beton, 1'570 m3 - Armierung, 75'500 kg - Schalung, 1'800 m2 - Natursteinmauerwerk, 240 m2 - Fundationsschicht, 400 m3 - Beläge, 160 to

eligibilityCriteria: Die Ausschreibungsunterlagen sind bis spätestens 12.10.2011 mit dem Vermerk "Geschiebesammler Rüebeldorf", schriftlich oder per Fax 033 650 71 72 bei der Kissling + Zbinden AG zu bestellen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 60
Qualität / Referenzen / Schlüsselpersonal: 30
Bauprogramm: 10
Angebotspreis: 60
Qualität / Referenzen / Schlüsselpersonal: 30
Bauprogramm: 10


title: Château de Châtel-St-Denis_CFC 211 Travaux entreprise de maçonnerie

description: Aménagement d'un parking pour le château de Châtel-St-Denis et réfection de son chemin d'accès

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: 281281 SKP 281.2 Bodenbeläge Textil (Teppiche) OKSTeppichbeläge auf belegereife Untergründe (Unterlagsboden und Hohlraumboden) verlegen.Getufteter Schlingenteppich als Bahnenware für Objektbereich, vollflächig geklebt.Einbauorte: Open Space Bereiche, Backoffices (Bürozonen).Strapazierfähiges Sauberlaufsystem als Bahnenware mit starker Begehungsfrequenz, vollflächig geklebt.Einbauorte: Eingangsbereiche EG und 3.OG.Massivholzsockel Eiche, lackiert, Querschnitt 100 / 12 - 15 mm.Vor- und Nebenarbeiten.Hauptmengen:Teppichbeläge m2 2‘635Schmutzschleusen m2 75Holzsockel m1 540

title: Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau OKS - SKP 281.2 Bodenbeläge Textil (Teppiche) OKS

Stiftung Ostschweizer Kinderspital

street: Claudiusstrasse 6


title: Sanierung Wilenstrasse, Rickenbach

description: - Bauarbeiten Strassensanierung - Betonrampen - Grabenarbeiten Kanalisation - Grabenarbeiten Strassenentwässerung - Grabenarbeiten Beleuchtung

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Lindenstrasse

description: Strassenbau: - Strassenaufbruch: m3 990 - Belagsaufbruch: m2 2'030 - Ausbauasphalt: t 600 - Planum: m2 1'920 - Kiessand: t 2'240 - Bundstein: m 130 - SN 6: m 150 - RN 12 komb.: m 350 - Beläge: t 520 - Grabenaushub: m3 90 - Strassenabläufe: St 10

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


name: République et canton de Genève / DCTI, direction des investissements, des patrimoines et des actifs (selon dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève, Suisse)

title: HUG - Bâtiment des lits 2 et requalification de l'espace public.

description: Construction d'un nouveau bâtiment hospitalier avec 3 niveaux de sous-sol, un socle de de 4 niveaux, les étages des lits de 7 niveaux et un local technique en toiture. Travaux de transformation dans un bâtiment annexe.Le marché de cet appel d'offre est caractérisé par les travaux suivants:— travaux d'installations de 4 ascenseurs publics,— travaux d'installations de 2 montes-charges,— travaux d'installations de 2 monte-lits pompiers,— travaux d'installations de 2 monte-lits,— travaux d'installations de 6 escaliers roulants.

awardCriteriaDetails:
Montants de l'offre en rapport avec le cahier des charges:
Montant de l'offre en matière de maintenance et d'entretien dès l'exécution du marché:
Organisation du candidat et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offre K2


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Bauherrenunterstützung (BHU) / techn. Gesamtleitung (GL) für die SIA-Phase 3 (31-33) für die Weiterentwicklung Hafenbahn BSKH in Kleinhüningen

title: Weiterentwicklung Hafenbahn BSKH, Bauherrenunterstützung (BHU) / techn. Gesamtleitung (GL)

street: Münsterplatz 11, Postfach

IG F&P c/o Fahrgrund AG

street: Schaffhauserstrasse 6


name: Grisoni-Zaugg S.A.,ZI de Planchy, case postale 2162, 1630 Bulle 2, Suisse

title: Ligne 111 - Remplacement du pont de Chexbres

description: Les travaux sont le remplacement du PI de Chexbres, la passerelle piétonne, l’abaissement de la voie et la mise en place d’un garde-corps sur la commune de Chexbres.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres.


name: Gasser + Bertschy Elektro AG,Steigerweg 17, 3006 Bern, Suisse

title: BKP 23 Elektroanlagen

description: Neubau eines Labor- und Bürogebäudes


title: L378 Pressbohrvortrieb

description: Erstellung eines Pressbohrvortriebes für eine 110-kV-Kabelanlage zwischen dem Mast Nr. 61AN und dem UW Volketswil. • 1 Pressbohrvortrieb inkl. aller Aufwendungen wie Rohre, Gruben etc. • Anschluss an die Rohrblöcke (separate Ausschreibungen für Rohrblock einbetoniert) Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen folgende Hauptarbeiten: • Installation und Erschliessungsarbeiten • Erstellen Start- und Zielgrube • Pressbohrvortrieb im Bereich einer Gleisquerung • Anschluss an die Rohrblöcke • Instandstellung in Kulturland Alle Arbeiten sind zwingend gemäss den Auflagen und Vorgaben der Bauleitung des Auftraggebers sowie der Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) und der Umweltbaubegleitung (UBB) auszuführen.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit / Preis: 50
Qualität Angebot und Anbieter: 30
Technische Lösung: 20


description: Selon descriptif détaillé des règlements SIA 103/2020 et 108/2020 pour les phases suivantes:31 : Avant-projet32: Projet de l'ouvrage33 : Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête41: Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication51: Projet d'exécution52: Exécution de l'ouvrage53: Mise en service, achèvement.

title: Vugelles-La Mothe/VD, assainissement général de la place de tir

armasuisse Immobilien

street: Guisanplatz 1


name: Fondation Belle Saison, à l'attention de Isabelle Monney,Route du Signal 6, 1185 MONT-SUR-ROLLE, Suisse, E-mail:

title: EMS BELLEVUE - MENUISERIE COURANTE

description: le marché concerne les objets suivants: Embrasures de fenêtres (env 70 pces) Embrasures de portes (env 80 pces) Socles et mains courantes (env. 500 ml) Plinthes (env. 1100 ml). Meubles encastrable < 3 m (env 10 pces) Meubles encastrable et habillages muraux > 3m ( env 14 pces) Bancs et coffrets extérieurs.

eligibilityCriteria: Français


name: Gemeinde Birsfelden,à l'attention de Roberto Bader, Abteilung Bau und Gemeindeentwicklung, 4127 Birsfelden, Suisse, E-mail:

title: Bedachungsarbeiten

description: Bedachungsarbeiten (Flachdacharbeiten inkl. allen Abschlüssen)

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


name: Kantonsspital Winterthur,à l'attention de Florian Weinig, Brauerstrasse 15, 8401 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 266 21 21, Fax: 052 266 45 17, E-mail:

title: Ersatz zweier Röntgenanlagen durch zwei Direkt- Digitale Röntgenanlagen im Institut für Radiologie des KSW.

description: Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung von zwei Direkt-Digitalen Röntgenanlagen auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung, ausgerichtet auf multifunktionalen Einsatz zur Untersuchung von Thorax / Skelett / orthop. Spezialaufnahmen / Abdomen.

eligibilityCriteria: 30.10.2012 Kosten: Keine


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Gaetano Berardi,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 53, E-mail:

title: Station d’épuration de Villette Lot EM 08: trappes inox

description: Selon documents annexés

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Neubau Reservoir Herbligen

description: Baumeisterarbeiten Neubau Reservoir

eligibilityCriteria: Obligatorische Begehung gemäss Punkt 4.3


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Villigen, Hauptstrasse

description: Mit der vorliegenden Ausschreibung werden der Projektverfasser und die Bauleitung für die Projektierung und Realisierung des Strassenbauprojekts K442 Villigen: Umbau und Belagssanierung gesucht. Es werden die Ingenieurleistungen als Gesamtleiter der Phasen 3 Projektierung, 4 Ausschreibung und 5 Realisierung nach SIA 103 ausgeschrieben. Die Ortsdurchfahrt K442 in Villigen muss saniert werden. Zu diesem Anlass wurde vom Kanton Aargau und der Gemeinde Villigen ein BGK für den Strassenraum erarbeitet. Das Konzept dient der Erreichung folgender Ziele: Sofortmassnahme Engstelle Restaurant Schlossberg Ausgestaltung nach Abschnitten, abgestimmt insbesondere auf die historische Siedlungsstruktur Förderung einer langsameren und rücksichtsvolleren Fahrweise durch optische und bauliche Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehbereich sowie differenzierte Fahrbahnbreiten Alternatives Angebot für den Veloverkehr Besser erkenntliche Ortseingänge Schaffung klarer Vortrittsverhältnisse Im BGK wurde das Projekt in 3 Abschnitte unterteilt: Abschnitt Nord, Ortseingang mit Übergangsbereich Abschnitt Dorfkern Abschnitt Süd, Ortseingang und Übergangsbereich Ein zusätzliches Modul der Ausschreibung ist eine Geländevermessung mittels Drohnenflügen zur Erstellung eines Vermessungsmodells. Dieses dient als Vermessungsgrundlage.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Vergabegrundsätze (Selbstdeklaration) und erfüllen der Eignungskriterien.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kompetenz: 30
Referenz des Anbieters (30%):
Erfahrung Bauherrn (30%):
Referenz Schlüsselpersonen (40%):
Preis: 30
Bereinigter Angebotspreis (100%):
Auftragsanalyse: 35
Projektanalyse (40%):
Vorgehenskonzept (40%):
Risikobeurteilung (20%):
Ausbildung Lernende: 5
Verhältnis Lernende zu Belegschaft (100%):
Kompetenz: 30
Referenz des Anbieters (30%):
Erfahrung Bauherrn (30%):
Referenz Schlüsselpersonen (40%):
Preis: 30
Bereinigter Angebotspreis (100%):
Auftragsanalyse: 35
Projektanalyse (40%):
Vorgehenskonzept (40%):
Risikobeurteilung (20%):
Ausbildung Lernende: 5
Verhältnis Lernende zu Belegschaft (100%):


name: PROAP WORLD – LANDSCAPE ARCHITECTURE, LDA,19 – 6°, rua Dom Luis I, 1200-149 Lisbonne, Portugal

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Concours Bois-de-la-Batie (M121TIC) Mandat d'architecte-paysagiste et d'architecte


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Stadtgärtnerei, Grünplanung

title: Steinbühlplatz, Sanierung Grünanlage

description: Erneuerung Rundweg inkl. Randabschlüssen. Erstellen eines Spielhügels sowie einer Spiellandschaft aus Beton und Klettergerüsten und ein neues Wasserplanschbecken (Beton). Förderung von Baum- und Wurzelschutz.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Unternehmererfahrungswert: 50


title: Durchflusszytometrie Analysegerät

description: 1 Zellanalysegerät (laser cell analyzer)

eligibilityCriteria: aucunes

awardCriteriaDetails:
Fulfillment of the technical specifications: 400
Software: 50
Options: 100
Price: 400
Service organization: 250


name: PUBLICS,à l'attention de Dr. Theo Altorfer, Stationsstrasse 57, 8606 Nänikon, Suisse, Téléphone: 044 440 30 20, E-mail:

title: Systemerneuerung und Informatik Support für Inhouse-System Gemeindeverwaltung

description: Support und Wartung des gesamten Informatik Systems mit 80 Clients, 10 Notebooks und 50 Druckern in einer typischen Gemeindeverwaltung des Kantons Zürich mit den 75 üblichen Applikationen darunter NEST/Abacus als Hauptapplikation. Betrieb des internen RZ (Serverraum) am Standort der Gemeinde. Gesamtverantwortung für Support aller Komponenten (ausser betriebliche Applikationssoftware) inkl. Stellvertretung des 1st Level Support, MS-Office Support, 2nd Level Support und Systemsupport. Ersatz von 80 Client-PCs. Umstellung des Serversystems auf Citrix. Zugehörige Citrix-Server. Lieferung, Installation und schlüsselfertige Inbetriebnahme aller Komponenten mit Integration ins aktuelle System. Anbindung aller Applikationen über Citrix. Die Applikations-Server unter VMware bleiben bestehen.

eligibilityCriteria: 19.12.2014 Kosten: Keine


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Theodor Herzl-Strasse 2-24 / Belforterstrasse 120-130, BKP 258 Kücheneinrichtungen

description: Lieferung und Montage von Kücheneinrichtungen im Zuge der Sanierung und Anpassung von 104 bestehenden Wohneinheiten und teilweisem Dachgeschossausbau mit Schaffung von bis zu 34 Wohneinheiten. Der Auftrag beinhaltet Lieferung und Montage einer Kleinstküche mit vier Elementen inklusive Spüle, Einbauherd mit vier Kochzonen und Backofen, sowie eines Kühlschrankes.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


description: Démontages, mises en conformités et nouvelles installations.

title: Rénovation et transformation du collège des Dents-du-Midi et de la salle de gym des Planchettes

Commune d'Aigle

street: place du Marché 1


title: Hochbauarbeiten.

description: Der Neubau Turn- und Mehrzweckhalle Maiacher ersetzt die abzureissende alte Turnhalle, welche an das Schulhaus Maiacher angebaut ist. Während Abbruch und Neubau bleibt das Schulhaus durchgehend in Betrieb. Der Neubau sieht eine Mehrzweckturnhalle sowie diverse schulische Einrichtungen (Handarbeitsraum, Mehrzweckraum etc.) vor.

Frei & Ehrensperger Architekten BSA

street: Anwandstraße 32


description: Nördlich des Wasserreservoirs 1975 wird ein neues Wasserreservoir mit 6‘000 m³ Inhalt erstellt. Das Reservoir 1975 wird abgebrochen und die beiden Reservoire 1921 und 1935 werden ausser Betrieb genommen. Das neue Reservoir Knodenwald besteht aus zwei rechteckigen Kammern mit einem Inhalt von je 3‘000 m3 und einem stirnseitig angeordneten Schieberhaus. Die beiden Kammern haben eine Grösse von je 33.00 x 16.00 m. Das Schieberhaus weist eine Breite von 8.25 m und eine Länge von 10.20 m auf. Die Submission Baumeisterarbeiten Neubau Wasserreservoir Knodenwald Hünenberg umfasst folgende Arbeiten: - Entwässerung unter Bodenplatte - Baumeisterarbeiten - Werkleitungen in Zufahrtsstrasse


title: Neubau/Erweiterung Werkhof und Feuerwehrmagazin, 4312 Magden

description: Photovoltaikanlage für den Neubau des Werkhofes resp. die Erweiterung des Feuerwehrmagazins.


title: Auw IO, K 124; Belagssanierung, Eingangspforte und Komplettersatz Bachdurchlass

description: Heft 1: K 124 und B-7311: Belagsabbrüche ca. 6‘300 m2 Belagsabfuhren ca. 1‘800 m3 Abbrechen von Randabschlüssen ca.1‘300 m Abfuhr von Betonabbruch ca. 550 m3 Werkleitung Medienrohr ca. 650 m Aushubarbeiten ca. 1‘300 m3 Abtransport Aushub ca. 1‘500 m3 Zwischentransporte ca. 600 m3 Kiesgemisch liefern und einbauen ca. 1‘200 m3 Planiearbeiten ca. 6‘300 m2 Abschlüsse ca. 1‘300 m Belagsarbeiten ca. 2‘700 to Entwässerungsleitung ca. 85 m Kontrollschächte 2 Stk. Einlaufschächte 6 Stk. Schalung für Betonarbeiten ca.680 m2 Beton ca. 250 m3 Armierung Stahl III ca. 22‘000 kg Heft 2: Werkleitungen: Aushub ca. 2‘300 m3 Abtransport Aushub ca. 1‘900 m3 Zwischentransporte ca. 1‘400 m3 PE Rohre DN 60-150 mm ca. 1‘000 m Kiesgemisch liefern und einbringen ca. 1‘700 m3 Spriessungen ca. 50 m2

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Implenia Suisse SA,Chemin de l'Écho, 1, 1213 Onex, Suisse

name: Pool Jundt / Ecoscan / WTM-GAC / AcouConsult / RSA / Sede

title: Construction d'un amortisseur de bruit pour avions sur l'aire Sud - Lot 2.3 - Fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton

description: Construction d'un amortisseur de bruit sur le site de l'aéroport pour effectuer les essais moteurs des avions à l'intérieur de la halle afin de limiter les propagations sonores vers les riverains


name: IBC Insurance Broking & Consulting SA,à l'attention de Thomas Koller, Av. de Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 614 30 90, E-mail:

description: UVG-Versicherung

description: UVG-Zusatz-Versicherung

description: Krankentaggeld-Versicherung

title: Personen Versicherungen Psychiatrische Dienste des Kantons Bern

description: UVG, UVGZ und Krankentaggeldversicherung für die psychiatrischen Spitäler "PZM", "SPJBB" und "UPD" (der genaue Beschrieb ist im Dokument 2 - Aufgabenheft definiert)

eligibilityCriteria: Zugelassen sind ausschliesslich Bewerber, die im Besitz einer Bewilligung der FINMA für eine Geschäftstätigkeit in den gemäss Pt. 1.3.1 des Dokument 0 - Administrative Bedingungen erwähnten Versicherungszweigen sind und per 31.12.2015 mindestens eine Solvabilitätsspanne von 150% ausweisen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis der Versicherungsdeckung: 30
Erfahrung / Organisation: 40
Referenzen / Deckung: 30
Preis der Versicherungsdeckung: 30
Erfahrung / Organisation: 40
Referenzen / Deckung: 30


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Hochbau- und Planungsamt, Hochbau

title: Allgemeine Gewerbeschule Basel AGS, Vogelsangstrasse 15 in Basel, Sanierung Fassaden und Haustechnik. BKP 271.1, Spezielle Gipserarbeiten.


name: Departement Technische Betriebe Stadtwerk Winterthur

title: FTTH-Rollout Los 1 Winterthur Wülflingen-West

description: Tiefbau, Kabelzug, Materiallieferung, Installation und Spleissung


description: Turbine, Generator, Pumpen, Steuerung, Engineering

title: Kraftwerk Luchsingen, Ausschreibung Elektromechanische Ausrüstung


name: armasuisse Immobilien,Guisanplatz 1, 3003 Bern, Suisse, E-mail:

title: Prestazioni di "Pianificatore generale" per le fasi SIA dalla 32 alla 63

description: Con la cessazione dell’utilizzo per scopi militari della piazza d’armi di Losone, Armasuisse ha avviato i lavori per lo smantellamento delle infrastrutture, il risanamento dei terreni e la riconsegna dei sedimi al patriziato di Losone, il quale, tramite contratto stipulato nel 1961, aveva messo a disposizione della Confederazione i propri terreni. L’aspetto preponderante è caratterizzato dalla bonifica ambientale delle piazze di tiro e di esercitazione utilizzate dai militari a partire dal 1961 e fino alla cessazione delle attività nel 2011. Conformemente al contratto sottoscritto con il Patriziato, Armasuisse dovrà procedere al ripristino dei terreni prevendo la demolizione delle infrastrutture, il risanamento dei terreni e la sistemazione naturalistica dei luoghi. Parallelamente Armasuisse deve pure procedere al risanamento dello stand di tiro 300m utilizzato fino al 2001 situato su proprietà della Confederazione e quindi escluso dagli accordi con il Patriziato.

eligibilityCriteria: Nessuna condizione.


title: Zürich HB, Rohbau Rampe Bahnhof Löwenstrasse

description: Construction ouverte de rampe pour les deux voies de la ligne diamétrale, afin de compenser la différence de hauteur entre le portail de la gare de Löwenstrasse et les voies de la gare centrale de Zurich. Génie civil/génie civil spécial et construction de ponts provisoires, sans interruption de l’exploitation ferroviaire. Métrés principaux: Excavations: 22 000 m3 Palplanches, installation: 2300 m2 Palplanches, retrait: 4000 m2 Béton de construction: 4600 m3

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Qualität und Kapazität [Mindestwert 3; Gewicht 40 %]:
1.1 Aufgabengerechte Organisation des Anbieters und der Baustelle, Redundanzen (40 %):
Nachweise::
Technischer Bericht mit:
- Organigramm:
- Organisation Baustelle und Backoffice (Anbieterstruktur):
- Anteil ARGE-Eigenleistungen:
- Zweckmässigkeit Arbeitsteilung und Schnittstellen:
- Redundanzpotential (Tätigkeitsgebiete gem. Firmenporträt):
1.2 Qualität und Kapazität der technischen Mittel (30 %):
Nachweise::
Gerätelisten, Transportanlagen (techn. Bericht):
- Geräte und Leistungen:
- Geräteliste Baustelle:
1.3 Kompetenz der Schlüsselpersonen (30 %):
Nachweise::
Ausbildung, Erfahrung (je 1 Lebenslauf und zwei Referenzen über Einsatz in gleicher Funktion):
- Techn. Leiter der ARGE:
- Baustellenchef und Stv.:
- Bauführer:
- Chef Bahnlogistik/-betrieb:
- Sicherheits-/Gesundheitsschutzbeauftragter:
2. Vorgehenskonzept und Termingewährleistung [Mindestwert 3; Gewicht 40 %]:
2.1 Bauabläufe, Bauvorgänge (40 %):
Nachweise::
Beschrieb der Bauabläufe:
- Zweckmässigkeit Bauabläufe/-vorgänge:
- Schnittstellen, Abhängigkeiten:
- Abhängigkeiten mit Terminrisiken:
2.2 Baustelleneinrichtungen (20 %):
Nachweise::
Pläne, Zeichnungen, Schemata, techn. Bericht:
- Platzbedarf, Umfang:
- Vollständigkeit, Zweckmässigkeit, Leistungsfähigkeit:
- Baustellenerschliessung/-versorgung (Redundanz):
2.3 Logistik (20 %):
Nachweise::
Pläne, Zeichnungen, Schemata, techn. Bericht:
- Verlade-, Umschlag- und Transporteinrichtungen:
- Schnittstellenmanagement:
- Ver- und Entsorgungseinrichtungen:
2.4 Bauzeiten, Leistungen (Spezialtiefbau) (20 %):
Nachweise::
Bauprogramm mit Angaben zu:
- Termineinhaltung (Darstellung kritischer Weg):
- Bauzeiten:
- Leistungsannahmen, Geräteeinsatz:
3. Sicherheit und Umwelt [Gewicht 10 %]:
3.1 Risikoanalyse (60 %):
Nachweise::
Risikoanalyse:
- Bautechnische Risiken (Sicherheit, Umwelt):
- Organisatorische und terminliche Risiken:
- Zweckmässigkeit/Effizienz der Massnahmen:
3.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz (20 %):
Nachweise::
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept inkl. Konzept Rettung:
- Qualitätsstandard, Sicherheitslevel (Massnahmen):
- Vollständigkeit:
3.3 Umsetzung der Umweltauflagen (20 %):
Nachweise::
Umweltschutzkonzept (inkl. Bauabfall-Entsorgung, Abwasserbehandlung):
- Vollständigkeit:
- Qualitätsstandard (Massnahmen):
4. Projektbezogenes Qualitätsmanagement [Gewicht 10 %]:
Nachweise::
PQM-Konzept:
- Organisation, Vollständigkeit, Zweckmässigkeit:
- Qualitätsstandard (Massnahmen):
- Referenzen:
1. Qualität und Kapazität [Mindestwert 3; Gewicht 40 %]:
1.1 Aufgabengerechte Organisation des Anbieters und der Baustelle, Redundanzen (40 %):
Nachweise::
Technischer Bericht mit:
- Organigramm:
- Organisation Baustelle und Backoffice (Anbieterstruktur):
- Anteil ARGE-Eigenleistungen:
- Zweckmässigkeit Arbeitsteilung und Schnittstellen:
- Redundanzpotential (Tätigkeitsgebiete gem. Firmenporträt):
1.2 Qualität und Kapazität der technischen Mittel (30 %):
Nachweise::
Gerätelisten, Transportanlagen (techn. Bericht):
- Geräte und Leistungen:
- Geräteliste Baustelle:
1.3 Kompetenz der Schlüsselpersonen (30 %):
Nachweise::
Ausbildung, Erfahrung (je 1 Lebenslauf und zwei Referenzen über Einsatz in gleicher Funktion):
- Techn. Leiter der ARGE:
- Baustellenchef und Stv.:
- Bauführer:
- Chef Bahnlogistik/-betrieb:
- Sicherheits-/Gesundheitsschutzbeauftragter:
2. Vorgehenskonzept und Termingewährleistung [Mindestwert 3; Gewicht 40 %]:
2.1 Bauabläufe, Bauvorgänge (40 %):
Nachweise::
Beschrieb der Bauabläufe:
- Zweckmässigkeit Bauabläufe/-vorgänge:
- Schnittstellen, Abhängigkeiten:
- Abhängigkeiten mit Terminrisiken:
2.2 Baustelleneinrichtungen (20 %):
Nachweise::
Pläne, Zeichnungen, Schemata, techn. Bericht:
- Platzbedarf, Umfang:
- Vollständigkeit, Zweckmässigkeit, Leistungsfähigkeit:
- Baustellenerschliessung/-versorgung (Redundanz):
2.3 Logistik (20 %):
Nachweise::
Pläne, Zeichnungen, Schemata, techn. Bericht:
- Verlade-, Umschlag- und Transporteinrichtungen:
- Schnittstellenmanagement:
- Ver- und Entsorgungseinrichtungen:
2.4 Bauzeiten, Leistungen (Spezialtiefbau) (20 %):
Nachweise::
Bauprogramm mit Angaben zu:
- Termineinhaltung (Darstellung kritischer Weg):
- Bauzeiten:
- Leistungsannahmen, Geräteeinsatz:
3. Sicherheit und Umwelt [Gewicht 10 %]:
3.1 Risikoanalyse (60 %):
Nachweise::
Risikoanalyse:
- Bautechnische Risiken (Sicherheit, Umwelt):
- Organisatorische und terminliche Risiken:
- Zweckmässigkeit/Effizienz der Massnahmen:
3.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz (20 %):
Nachweise::
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept inkl. Konzept Rettung:
- Qualitätsstandard, Sicherheitslevel (Massnahmen):
- Vollständigkeit:
3.3 Umsetzung der Umweltauflagen (20 %):
Nachweise::
Umweltschutzkonzept (inkl. Bauabfall-Entsorgung, Abwasserbehandlung):
- Vollständigkeit:
- Qualitätsstandard (Massnahmen):
4. Projektbezogenes Qualitätsmanagement [Gewicht 10 %]:
Nachweise::
PQM-Konzept:
- Organisation, Vollständigkeit, Zweckmässigkeit:
- Qualitätsstandard (Massnahmen):
- Referenzen:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Gestion de projets Constructions suisse III

description: À l'avenir, les bâtiments situés sur le périmètre de l'Office fédéral du sport (OFSPO) à Macolin seront dotés d'un système de chauffage de proximité. Un réseau de chaleur les approvisionnera individuellement en énergie, tant pour le chauffage que pour la production d'eau chaude. Une centrale géothermique constituera la source primaire de chaleur. L'eau chaude y sera extraite d'un forage en profondeur, son énergie sera transférée au réseau de distribution au moyen d'un échangeur thermique, puis l'eau, une fois refroidie, sera réinjectée dans les profondeurs. Pour la réalisation de ce projet de géothermie, l'adjudicateur recherche une entreprise d’ingénieur de forage et une entreprise d’ingénieur en génie civil chargé de la planification et la réalisation du forage et la plateforme associée.

title: (b23033) Géothermie Macolin – forage et plateforme associée

street: Fellerstrasse 21


title: Antriebseinheit mit Pumpen und Zubehör


description: Le présent appel d’offres concerne un marché de service pour un bureau d’ingénieurs civils en vue de l’étude et de la réalisation des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l’APEC. Le marché comprend les phases 31 à 53 des règlements SIA 103 pour les prestations d’ingénierie civil (canalisations).

title: Étude et réalisation des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l’APEC

Paterr sàrl

street: Rue de la Madeleine 26

Bernard Schenk S.A.

street: Route de Clémenty 60


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA

description: Le Foyer — Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées — construction du bâtiment principal.

title: Association Le Foyer Soum nº 8 CFC 281.6 Carrelage

street: Avenue Benjamin-Constant 1

Jacques Masson SA

street: Route de Divonne 48


title: Planerleistungen Gotthard Nordrampe Tunnels Bristen, Intschi, Leggistein

description: Text

eligibilityCriteria: senza divulgazioni

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in Ziff. 3ff der Ausschreibungsbestimmungen genannten Kriterien:


title: Ersatz LED-Würfel / Matchanzeige in der stimo-arena

description: Ersatz des bestehenden Videowürfels durch einen neuen LED-Würfel mit Matchanzeige. Das Scoreboard-System soll Spielstände und -Informationen an Würfel, Faiscia-Board und weitere Monitore ermöglichen.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Offertsumme: 50
Termine: 15
Referenzen Scoreboard-System: 20
Referenzen LED-Würfel: 10
Ausbildung von Lernenden: 5


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: Auteur de projet environnement - N04/06 SH sud -Herblingen, élimination d’un goulet d’étranglement, projet général – galerie de sécurité Fäsenstaub I projet détaillé.

description: L’appel d’offres porte sur les deux projets: 2.5.1 N04/06 SH sud.— Herblingen, élimination d’un goulet d’étranglement, projet général sur la base du profil de prestations (étude préalable avec cahier des charges), il convient d“élaborer dans le cadre du projet général l’étude principale du RIE en vue de l’étude d’impact sur l’environnement de niveau 2. Le périmètre du projet inclut:— périmètre du projet / périmètre étroit: couloir depuis la jonction SH sud – Herblingen; avec tunnel routier existant de Fäsenstaub 1,5 km, 2e tube du tunnel prévu sur 1,5 km, galerie de Schönenberg sur 0,4 km et 1,8 km de tronçon ouvert,— périmètre élargi: zones résidentielles et industrielles riveraines avec utilisation sensible (notamment sur le plan du bruit, de l’air, des vibrations / du bruit solidien, des rayonnements non ionisants).2.5.2 galeries de sécurité du tunnel de Fäsenstaub I, projet d’exécution sur la base des études nécessaires telles que décrites dans le profil de prestations, il convient d’élaborer dans le cadre du projet d’exécution "l’étude préalable sous forme de rapport" pour l’étude d’impact sur l’environnement de niveau 3. Le périmètre du projet inclut:— périmètre A: tunnel routier existant de Fäsenstaub avec tubes d’aération et galeries de sécurité prévues, y compris liaisons transversales (issues de secours),— périmètre B: surfaces prévues pour l’installation et le stockage du matériel, voies de transport internes au chantier et voies de transport de matériel externes pertinentes (évacuation, livraisons),— périmètre C: zones résidentielles et industrielles riveraines avec utilisation sensible (notamment sur le plan du bruit, de l’air, des vibrations / du bruit solidien, des rayonnements non ionisants).

awardCriteriaDetails:
CA1: prix:
CA2: compétences et références des personnes clés:
- chef de projet:
- chef de projet suppléant:
CA3: analyse des tâches et proposition de solution:
- qualité et intégrité de l’analyse et des propositions:
- organisation (organigramme):
- échéancier avec jalons:
CA4: concept de gestion de la qualité:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à 2 points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Pöyry Infra AG

street: Hardturmstrasse 161


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Expertisen und Risikoermittlung Organismen.

procurementMethod: selective

street: Wankdorfstraße 2

Jenal Biosafety Consulting

street: Magdenerstrasse 1


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

description: Ingenieurleistungen (Gesamtleiter sowie Fachplaner und Bauleiter) für die Erschliessung Dietlimoos-Moos.

title: Erschliessung Dietlimoos – Moos, Planer Infrastrukturanlagen.

Stadt Adliswil, Werkbetriebe

street: Zürichstraße 12

street: Forchstraße 395


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 090207 N03/70 Weesen-Mühlehorn, Steinschlagschutz, Mandat Projektverfasser.

description: Im Jahr 2011 wurden im Projektperimeter erste Grundlagenabklärungen (Gefährdungsabklärungen inkl. grobem Maßnahmenkonzept) erarbeitet. Darauf aufbauend wurden in den Jahren 2013 bis 2015 Risikoanalysen mit dem Tool RoadRisk durchgeführt. Zwischenzeitlich (2012 und 2013) wurden punktuell, aufgrund einer hohen Dringlichkeit, Sofortmaßnahmen (SOMA's) realisiert. Weiter wurden die Steinschlagschutzmassnahmen im Abschnitt Gäsi (Portalbereich Kerenzerberg- und Ofeneggtunnel) im Jahr 2014 projektiert und im Jahr 2015 realisiert. Dieser Abschnitt ist somit nicht (mehr) Projektbestandteil.Im Rahmen des hier ausgeschriebenen Mandates sind zunächst die vorhandenen Risikoanalysen so aufzubereiten, dass sie als Projektierungsgrundlage verwendet werden können. Darauf aufbauend sind die notwendigen Maßnahmen zu projektieren. Es ist bei der Realisierung die Funktion der örtlichen Bauleitung (öBL) wahrzunehmen.Das Mandat umfasst die Phasen Maßnahmenprojekt bis Inbetriebnahme inkl. Dokumentation gemäß ASTRA Vorgabe und beinhaltet Steinschlagschutzmassnahmen wie z. B. Felsräumungen, Steinschlagschutznetze, Felsabdeckungen etc. Die Realisierung erfolgt entweder als Ganzes oder in einzelnen Baulosen. Entsprechend ist es möglich, dass Projektierung und Realisierung in übergreifenden Abschnitten durchgeführt werden. Weiter ist nicht auszuschließen, dass aufgrund kurzfristiger Entwicklungen weitere SOMA's erforderlich sind.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Schlüsselperson:
Für den Projektleiter: 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich.:
ZK2: Aufgabenanalyse, Vorgehensvorschlag inkl. Terminprogramm, Projektbezogenes Organigramm, Risikoanalyse:
ZK3: Preis:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).:

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

Lombardi SA Ingegneri Consulenti

street: Via R. Simen 19


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4 / PF 3768, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, Fax: 041 228 51 51, E-mail:

title: Chlifeld, Neubau Kooperative Speicherbibliothek

description: Art der Leistungen:BKP-Nr. - Baumeisterarbeiten / Stahlbauarbeiten211.2 / 213.2 - Elektroinstallationen232 - Gebäudeautomation237 - Sauerstoffreduktionsanlage249 - Lüftungsanlage244 - Heizungs- und Kälteinstallationen240.1

eligibilityCriteria: Für das vorliegende Vergabeverfahren findet das Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öbG LU SRL 733), die Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV LU, SRL 734), sowie die Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen Anwendung.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: Gegenstand der Beschaffung ist der Ersatz der Kranbahnen inklusive deren vollständigen Installation auf den bestehenden Tragstrukturen (Betonkonsole und Doppel T-Träger), sowie die Auslegung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme zwei neuer Brückenkrane inklusive der Erneuerung der gesamten Steuerung und elektrotechnischen Ausrüstung. Die Demontage der Kranbahnen und der drei Bestandskrane ist ebenfalls Bestandteil des Liefer- und Leistungsumfangs.

title: IWB, Ersatz der Brückenkrane inkl. Kranbahn im Müllbunker der KVA

IWB Industrielle Werke Basel

street: Margarethenstrasse 40

Brun Marti Dytan AG

street: Kantonsstrasse 2a


name: Cinémathèque suisse, à l'attention de Yvan von Arx,Casino de Montbenon - CP 5556, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: 058 800 02 00, E-mail:

description: Librairie stockage sur bande LTO de 2’000 slots. Cette librairie doit être équipée de 5 lecteurs LTO 6 Fiber Channel 16 Gb/s et de la connectique nécessaire au bon fonctionnement de la solution proposée.

title: Acquisition librairie numérique

description: L'objectif est de fournir à la CS la capacité de conserver de façon pérenne et redondante l’ensemble de ses collections numériques. La technologie retenue est la bande LTO. Ce projet consiste : La CS recherche une solution globale et évolutive de conservation pérenne inhouse sur 4 ans pour ses collections numériques. L’appel d’offre est divisé en 2 lots : LOT N° 1 : Le projet prévoit l’acquisition d’une librairie stockage sur bande LTO de 2’000 slots. Cette librairie doit être équipée de 5 lecteurs LTO 6 Fiber Channel 16 Gb/s et de la connectique nécessaire au bon fonctionnement de la solution proposée. Le projet prévoit l’acquisition de 2 switchs 16 ports Fiber Channel 16 Gb/s et la connectique nécessaire au bon fonctionnement de la solution proposée. La solution proposée doit être compatible Linux (Redhat, CentOS) et Windows server (2008 et 2012). LOT N° 2 : Le projet prévoit l’acquisition de 1000 bandes LTO 6 (1000 bandes labelisées 101001 à 102000) Tous les détails concernant ces lots sont présentés dans le cahier des charges annexés.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le présent document et les conditions générales de la Cinémathèque suisse en annexe.


title: Hochbauarbeiten

description: Die Gemeinde Maur ist Eigentümerin der Parzelle Kat. Nr. 6606 im Ortsteil Binz. Die Gemeinde beabsichtigt das Areal gemeinsam mit zwei weiteren Bauträgern zu überbauen. Die Gemeinde und die Wohnbau -Genossenschaft Maur (WOMA) möchten Mietwohnungen erstellen, die Institution Barbara Keller ( IBK) beabsichtigt die Realisierung eines Wohnheimes mit einer geschützten Werkstatt für Behinderte. Ziel der drei Bauträger ist die Realisierung einer hochwertigen Gesamtüberbauung mit einem in die Wohnsiedlung integrierten Heim für Behinderte. Dazu haben die drei Bauträger Anfang 2013 einen gemeinsamen Studienauftrag ausgeschrieben aus welchem das Projekt von Frei & Ehrensperger Architekten Zürich im April 2013 als Sieger hervorgegangen ist. Auf der Basis des Projektes Frei & Ehrensperger wurde die Parzelle parzelliert und der Landverkauf an der Volksabstimmung vom 23.11.2013 genehmigt. Am 09.12.2013 genehmigte die Gemeindeversammlung den Projektierungskredit für die Planungsarbeiten bis und mit Baueingabe. Die Baueingabe ist im Januar 2015 erfolgt. Die Urnenabstimmung über den Baukredit des Anteiles Gemeinde wurde am 08. März 2015 genehmigt. Es ist vorgesehen die drei Bauvorhaben gemeinsam zu erstellen. Mit dem Bau soll Anfang Februar 2016 begonnen werden. Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren für alle drei Lose (Los 1 Gemeinde , Los 2 WOMA, Los3 IBK) gemeinsam. Die Gemeinde ist autorisiert für die WOMA und IBK diese Ausschreibung durchzuführen. Nach der Auftragserteilung werden drei Werkverträge mit den jeweiligen Bauträgern erstellt (pro Los ein Werkvertrag) Jeder Anbieter muss sämtliche Lose eingeben. Alle drei Lose werden nur an einen einzigen Auftragnehmer erteilt. Arbeitsgemeinschaften sind zulässig, müssen aber transparent deklariert werden. In diesem Falle müssen für jedes Mitglied der Arge die entsprechenden Nachweise gemäss dieser Ausschreibung mitgeliefert werden. D.h. pro Mitglied sämtliche geforderten Nachweise. Die federführende Firma ist klar auszuweisen.

eligibilityCriteria: 21.01.2016 Kosten: Keine


title: UZH, UZH, RAK Rämistrasse 73, Instandsetzung Elektro, Fassade Instandsetzung Fenster, Dach Instituts-/Sammlungsgebäude, Rämistrasse 73, 8006 Zürich UZH Universität Zürich, Zentrum HGZZ BKP 216 Natur- und Kunststeinarbeiten

description: BKP 216 Natur- und Kunststeinarbeiten

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
1. Preis:
2. Qualität:
3. Lehrlingsausbildung:


description: Lüftungsanlagen 244.

title: Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz, Luzern.

description: Lüftungsanlagen 244.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


name: STRABAG AG, Zweigniederlassung Subingen,Gewerbestrasse8, 4553 Subingen, Suisse

name: BLS AG, à l'attention de Silvio Gasparini,Genfergasse 11, 3001 Bern, Suisse, E-mail:

title: Ausbau Bahnhof Rohrbach

description: Die bahntechnischen Anlagen des Bahnhofes Rohrbach haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Insbesondere die Sicherungsanlagen (Stellwerk und Leittechnik) müssen erneuert werden, damit der Bahnbetrieb künftig von der Betriebszentrale in Spiez aus ferngesteuert werden kann. Weiter soll der Bahnhof kundenfreundlicher gestaltet werden. Dies beinhaltet einerseits den behindertengerechten Ausbau der Perronanlage und andererseits Komfortsteigerungen bei der Ausgestaltung des Zuganges zur Bahn und der Möblierung. Der Bahnhofplatz und die Umgebung sind entsprechend anzupassen und kundenfreundlich zu gestalten. Zur Abwicklung der künftigen Personenverkehrszüge ist die Perronlänge an den Nutzlängenstandard anzupassen. Gleichzeitig werden auch die Gleis-, Fahrleitungs-, Niederspannungs- und Fernmeldeanlagen erneuert. Die Einfahrgeschwindigkeiten sollen erhöht werden. Die Bahnübergänge im Projektperimeter werden an die neuen Begebenheiten angepasst.

eligibilityCriteria: Es wird eine obligatorische Begehung am Mittwoch, 15.08.2018 durchgeführt. Die Anmeldung für die obligatorische Begehung hat zwingend bis zum 10.08.2018 mit dem im Ausschreibungsdossier zur Verfügung stehenden Anmeldeformular zu erfolgen.

awardCriteriaDetails:
Gesamte Wirtschaftlichkeit: 60
Lösungskonzept: 20
Organisation und Schlüsselpersonen: 20


description: — projet de transformation et rénovation,— fourniture et pose d'une verrière/fenêtre de toit en pente.

title: Rénovation des salles et accès publics de l'hôtel de ville, appel d'offre — lot 14 — CFC 224.2 vitrage de toit en pente

Office des bâtiments

street: Boulevard Saint-Georges, case postale 32


name: Stadt Winterthur Departement Schule und Sport Materialverwaltung,à l'attention de Benedikt Haupt, Ackeretstrasse 17, 8400 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 267 29 01

title: Kurzdistanzbeamer für Sekundarschulhäuser: Lieferung und Montage

description: Lieferung, Installation und Wandmontage von 223 Kurzdistanzbeamern in den Schulzimmern der Sekundarstufe der Stadt Winterthur für Projektion auf eine bestehende Wandtafelfläche. (Details gemäss Leistungsbeschreibung)


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève, à l'attention de CAIB VD-GE,Chemin des falaises 1, 1005 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Acquisition d'un PET/CT Digital

description: Le présent marché porte sur l'acquisition d'un PET/CT

eligibilityCriteria: Français


name: Dicastère de l'urbanisme, des bâtiments et des relations extérieures, Services techniques,Pass. Léopold-Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 967 64 14, E-mail:

title: La Chaux-de-Fonds – Rue de la Promenade

description: Les travaux comprennent l'assainissement complet des revêtements bitumineux depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville jusqu'à la rue du Manège, le remplacement du collecteur communal à la rue de la Promenade et à la ruelle du Repos, des bordures et des trottoirs. Des travaux quant à l'eau potable, l'éclairage public, l'alimentation électrique, le réseau Swisscom sont également prévus.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: Realisierung Quartierplan Langacher, Gemeinde Maur, Projekt- und Bauleitung (Ingenieurarbeiten)

description: Projektierung und Bauleitung (Ingenieurarbeiten) Totalsanierung Langacherstrasse und Realisierung Quartierplan Langacher, Gemeinde Maur


title: Kantonsspital St. Gallen KSSG - Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS

description: Dämmungen für Wärme- und Kälteinstallationen innerhalb der 3 Spitalgebäude 07A-07B-OKS. Zuleitung Arealheizung ab Gebäudeeintritt und Zuleitung Kälte ab Aussenkante Kältezentrale bis zu den 3 HK-Unterstationen. Exkl. Kältezentrale, exkl. Rückkühler. Dämmungen für Sanitärleitungen innerhalb der 3 Spitalgebäude 07A-07B-OKS. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in insgesamt drei Hauptbauphasen: Hauptbauphase1 Haus 07A samt Tiefgarage, Hauptbauphase 2 OKS samt Schutzraum und Hauptbauphase 3 Haus 07B samt Geschütztem Spital.


name: Einwohnergemeinde Heimberg, vertreten durch die Bauverwaltung Heimberg

description: 1. Los: Lieferung und Montage von 11 Raummodulen mit allen notwendigen Infrastrukturen (ohne Heizungsanlage und Möblierung) für die unmittelbare Betriebsaufnahme.

description: 2. Los: Lieferung und Montage von 10 Raummodulen mit allen notwendigen Infrastrukturen (ohne Heizungsanlage und Möblierung) für die unmittelbare Betriebsaufnahme.

title: Provisorische Kindergärten Schulstrasse, 3627 Heimberg

description: Um den Kindergartenbetrieb aufrecht zu erhalten muss das Raumbedürfnis abgedeckt werden. Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von Provisorien in Raummodulbauweise auf bauseitig erstellte Fundamente inklusive Inbetriebsetzung und Anschluss an die bauseits erstellten Versorgungsleitungen. Gesamthaft handelt es sich um 2 Kindergärten aufgeteilt in folgende 2 Lose: 1. Los für Kindergarten 1 mit allen notwendigen Infrastrukturen (ohne Heizungsanlage und Möblierung) für die unmittelbare Betriebsaufnahme. 2. Los für Kindergarten 2 wie Los 1, jedoch mit separater Auftragsvergabe. Der Auftrag wird nur für jeweils einen Kindergarten erteilt, es besteht kein Anspruch auf einen weiteren Auftrag.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Preis, Gewicht: 60%:
Konstruktion: 20%:
Erscheinungsbild: 10%:
Auftragsspezifische Referenzen: mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte mit Systembeschrieb inklusive Details der letzten fünf Jahre mit Auskunftspersonen anzugeben: 10%:
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertungen beider Lose.:
Preis, Gewicht: 60%:
Konstruktion: 20%:
Erscheinungsbild: 10%:
Auftragsspezifische Referenzen: mit der Offerteingabe sind analoge Referenzobjekte mit Systembeschrieb inklusive Details der letzten fünf Jahre mit Auskunftspersonen anzugeben: 10%:
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich. Alle weiteren Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertungen beider Lose.:


description: 2 BauloseBaulos WKW (Wasserkraftwerk Hondrich)— Spezialtiefbau, Tief-/Beton-/Bahn und Wasserbau Wehr und Fassung «Sack»,— Untertagbau Freispiegelstollen,— Spezialtiefbau, Tief- und Wasserbau, Hochbau Wasserschloss, Druckleitungen, Zentrale und UW-Rückgabe «Chanderhalde».Die Maschine, die Hilfsbetriebe und der Stahlwasserbau sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung Bau.Baulos EMS (Ersatzmassnahme Sack)— Wasserbau Ersatzmassnahme Flussaufweitung Sack.Teilangebote sind nicht zulässig. Teilvergabe von Baulosen wird vorbehalten.

title: WKW Hondrich, Bau

description: WKW Hondrich, Bau.

BKW Energie AG

street: Viktoriaplatz 2

Kästli Bau AG

street: Grubenstrasse 12


description: Réfection de la route d'Avenches, travaux comprenant: démolition et reconstruction complète de la superstructure et de l'infrastructure de la chaussée existante et des trottoir, création partielle d'un second trottoir, création d'un double arrêt de bus, remplacement du collecteur des eaux claires, remplacement partiel du collecteur des eaux usées.

title: Réfection de la route d'Avenches à Salavaux RC 502-C-S; 502-C-P, 505-C-P

rlj. ingénieurs conseils SA

street: Chemin des Fourches 8


name: Direktion für Finanzen, Personal und Informatik, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik / Immobilien Stadt Bern

title: Restaurant Tierpark Dählhölzli - Sanierung, BKP 230 Elektroinstallationen

description: Das denkmalgeschützte Tierparkrestaurant Dählhölzli erfüllt rund 30 Jahre nach den letzten Umbaumassnahmen die geltenden Normen und Richtlinien nicht mehr; seine Infrastruktur ist sanierungsbedürftig. Kapazitätsengpässe und betriebliche Mängel erschweren den Betrieb. Mit einer Neuorganisation des Selbstbedienungsrestaurants im Erdgeschoss sowie einem modernen Gastronomiekonzept soll das Potenzial der Anlage wieder voll ausgeschöpft werden.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Gesamtpreis:: 80
Referenzen (Beilage 'F3 230 Referenzblatt.pdf'):: 20


description: Lüftungsinstallation: Container Belüftungsanlage mit Klappen in Aussen- und Fortluft, Filter und Ventilator.

description: Heizungsinstallationen: Installationen zur Erschliessung verschiedener Wärmequellen, Verrohrung der CO2-Wärmepumpen (3 Wärmepumpen à 260 kW Wärmeleistung), Einbindung bestehender Heizungsspeicher (35 - 50 m3), Installation / Einbindung Gruppe Heizung (1.5 MW Wärmeleistung), Installation / Einbindung Gruppe Brauchwarmwasser (800 kW Wärme-leistung), Einbindung bestehender Dampfumformer (Spitzendeckung).

description: Sanitärinstallationen: Umbau bestehendes Brauchwarmwassersystem mit 3 bestehenden Speichern (Total 140 m3 Volumen), Anbindung an neue Wärmepumpenanlage, Anpassungen Zirkulation.

title: Schlachthofbetrieb Zürich, Heizungs- und Sanitärinstallationen

description: Lieferung und Montage von Heizungs- und Sanitärinstallationen inklusive Pumpen und Armaturen, für die Einbindung einer CO2-Wärmpepumpenanlage (800 kW) in die bestehenden Installationen der Schlachthofbetriebe Zürich (Industrieinstallationen), Einregulierung und Mithilfe bei der Inbetriebnahme. SGK, MSRL und Sensoren werden bauseits geliefert. Technisch zuständig: Projektleiter Beat Kradolfer Tel.: +41 (0)58 319 43 40 e-mail: beat.kradolfer@ewz.ch

eligibilityCriteria: keine


name: Einwohnergemeinde Bremgarten, Rathausplatz 1,5620 Bremgarten

title: Sanierung Luzernerstrasse und "alte" Oberebenestrasse

description: Strassensanierung und Koordinierte Werkleitungserneuerung für Wasser- / EW-Leitungen und Kanalisation


title: Erweiterung Schulanlage und Mehrzweckturnhalle Zentrum, Wetzikon

description: Sanitärinstallationsarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau einer Mehrzweckturnhalle und einer Tiefgarage, einer Schulhauserweiterung mit Koch- und Werkräumen und Installationen in der Umgebung.


name: République et Canton de Neuchâtel SBAT Services des bâtiments

description: Fourniture et pose de carrelage, enlèvement et récupération soignés de carreaux existants, pose de nouveaux revêtements en carrelage, pose de revêtements en carrelage préalablement déposés. Les différents types de mise en oeuvre représentent environ 1700 m2.

title: 281.6 Fourniture et pose de carrelage

street: Rue de Tivoli 5


name: Gemeinde Wettingen, Bau und Planungsabteilung

description:
Lieferung eines kompletten Gebäudeautomationssystems für die Steuerung und Regelung der HLKKSE-Anlagen und der allgemeinen Elektrodatenpunkte.
                  Auf der Managementeben werden übergeordnet alle Aufgaben protokolliert, analysiert, überwacht und wenn nötig alarmiert. Alle Feldgeräte (Sensoren und Aktoren) die den Prozess steuern und regeln sind frei programmierbare DDC-/SPS-Automationsstationen, die HLKKS-Kompaktanlagen mit eigener Steuerung und Regelung werden eingebunden.
                  Im Funktionsbeschrieb sind sämtliche Hardwaredatenpunkte HLKKS und Elektrodatenpunkte zur Umsetzung erläutert und in einer Datenpunktliste zusammengefasst.

title: Sanierung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard BKP 247 Gebäudeautomation.

street: Alberich Zwyssig-Straße 76


name: Einwohnergemeinde Wohlen, Planung, Bau und Umwelt Kapellstrasse 1

title: HAL Sanierung und Teilneubau Schulzentrum Halde, 5610 Wohlen


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren und Realisieren,à l'attention de Tobias Klapproth, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 5566, Fax: 043 259 5156, E-mail:

title: Verkehrsdienst während den Tiefbau-/ und Montagearbeiten LSA

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Kissling + Zbinden AG Ingenieure Planer usic

description: SIA Phasen 31, 32, 33, 41Detailbeschrieb gemäß B_Bestimmungen zur Ausschreibung.

title: Aufwertung Aareraum Löchliguet - Worblaufen

Oberingenieurkreis II

street: Schermenweg 11, Postfach

street: Brunnhofweg 37


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstrasse 10, 8134 Adliswil

title: Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kopfholz, Adliswil

description: Generalplanersubmission Sanierung und Erweiterung Schulhus Kopfholz


description: The International Disability Alliance (IDA) intends to award yearly service contract with travel agencies for 2021. This includes the booking of flight tickets, individual hotel bookings and airport transfers.

title: Travel Agency Yearly Service Contract for 2021

description: The International Disability Alliance (IDA) is an alliance of eight global and six regional organisations of persons with disabilities. We advocate at the UN for a more inclusive global environment for persons with disabilities and their organisations. The volume of IDA projects regarding to flight tickets and individual hotel bookings, for 2019, was approximately EUR 1 million , with an average flight ticket cost of EUR 950 and average hotel daily cost of EUR 100 . The expected volume of IDA projects for 2021 was planned with an increase of 40 %, but due to Covid-19 pandemic it can vary.

INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE

street: 150 ROUTE DE FERNEY, P.O. Box 2100


name: Psychiatrische Universitätsklinik Spitaldirektion Betrieb und Infrastruktur, Beschaffung

description: Beschaffung und Einführung einer klinikweiten, zentralisierten Lösung für die elektronische Archivierung (Universalarchiv) in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) – für alle Fachbereiche der Medizin und der Verwaltung.

title: Beschaffung Universalarchiv

street: Lenggstraße 31