title: Transportleitung Chrüzweg-Rörswilstrasse Ostermundigen - Ingenieurleistungen

description: Damit die Gemeinden Ostermundigen, Stettlen und Vechigen gemäss zukünftigem Versorgungskonzept der WVRB AG vollumfänglich mittels zwei unabhängigen Einspeisungen versorgt werden können, wird u.a. eine neue Transportleitung als Verbindung zwischen dem Pumpwerk Chrüzweg und dem Reservoir Rüti benötigt. Das Projekt umfasst eine neu zu erstellende Trinkwassertransportleitung mit einem Durchmesser von 400 mm ab dem bestehenden Pumpwerk „Chrüzweg“ bis zur Kreuzung Bernstrasse - Rörswilstrasse im Gebiet „Steingrüebli“. Das Projektvorhaben befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Ostermundigen. Die Wasserleitung wird voraussichtlich in geschweissten E-Muffen-Stahlrohren (Slip-Joint), innen Zementmörtelauskleidung und aussen mit PE und Zementmörtelumhüllung, erstellt. Die gesamte Länge beträgt rund 2‘100 m. Die Stahlleitung wird mittels kathodischen Korrosionsschutz (KKS) geschützt. Der Leitungsverlauf verläuft teilweise im Kulturland, teilweise in versiegelten Verkehrswegen (Strassen, Geh- und Velowege). Die Leitung soll mit klar definierten Hoch- und Tiefpunkten geplant und realisiert werden, damit eine vollkommene Entlüftung bzw. Entleerung möglich ist. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten muss im Bereich des „Hätteberg“ auf einer Länge von ca. 240 m eine Horizontalbohrung erstellt werden. Die Transportleitung wird an verschiedenen Stellen in das bestehende Sekundärnetz der Gemeinde Ostermundigen eingebunden. Die Anschlüsse an das bestehende Primärnetz der WVRB AG erfolgen im Bereich des Pumpwerk Chrüzweg und bei der Kreuzung Bernstrasse - Rörswilstrasse. Zwischen dem Pumpwerk Chrüzweg (Kreuzkreisel) und dem Rothuskreisel wird die Wasserleitung auf einer Länge von rund 250 m voraussichtlich mit dem Sanierungsprojekt «Ausbau der Bolligenstrasse» des Tiefbauamts des Kantons Bern erfolgen.

eligibilityCriteria: Der Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgt nur auf schriftliche Anmeldung und Bezahlung des Betrages von CHF 200.00 bis 07.11.2016. Eine Anmeldung nach dem 07.11.2016 führt zum Ausschluss aus dem Verfahren. Weiter gelten Anbieterinnen und Anbieter als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. Bestehen zwischen der Wasserverbund Region Bern AG und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Wasserverbund Region Bern AG den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
Beschaffungspreis:: 50
Schlüsselpersonal: Projektleitung: 30
Schlüsselpersonal: stellvertretende Projektleitung: 10
Präsentation:: 10


currency: CHF

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Die Steuerverwaltung führt eigene Projekte für ihre Fachapplikationen und für ihre Organisation durch. Zur Führung dieser Projekte bestehen nicht genügend interne Ressourcen, weshalb diese extern beschafft werden.Daher sucht die Steuerverwaltung Rahmenvertragspartner, die ICT-Projektleiter mit Kenntnissen im Bereich Informatik, Business Analyse und HERMES anbieten können. Die Anforderungen an das Profil werden in den Ausschreibungsunterlagen eingehend beschrieben.Ziele der Beschaffung:— Abschluss eines Rahmenvertrags mit fünf geeigneten Anbieterinnen von ICT-Projektleitern,— Sicherstellung der Verfügbarkeit von ICT-Projektleitern für Projekte über einen längeren Zeitraum,— Ankurbelung von Innovation.Die Steuerverwaltung schließt mit max. fünf Anbieterinnen jeweils einen Rahmenvertrag ab. Die Steuerverwaltung geht zum Zeitpunkt der Ausschreibung davon aus, dass sie die ICT-Projektleiter sowohl im Auftrags- wie auch im Personalverleihverhältnis abrufen wird.

title: Rahmenverträge für ICT-Projektleiter

documentType: tenderNotice

description: Rahmenverträge für ICT-Projektleiter.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Steuerverwaltung des Kantons Bern

street: Brünnenstraße 66

countryName: CH

Pentag Informatik AG

street: Wankdorffeldstraße 102

initiationType: tender


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Acquisition de prestations pour la gestion commerciale d'immeubles dans la région Ouest.

description: Le mandataire fournit les prestations commerciales conformément à l'annexe 1 comme soutien à la gestion immobilière, respectivement au facility management d'Armasuisse Immobilier.

awardCriteriaDetails:
Z1: justificatifs de l'expérience du personnel:
Z2: prix:
Z3: analyse du mandat:
Z4: concept d'implémentation:
Z5: adéquation de l'organisation de projet:
Z6: présentation par la personne-clé:

street: Rodtmattstrasse 110

NOFIVAL SA

street: Rue du Rhône 5


description: Innentüren: Rahmen- / Blockfutter- und Stahlzargentüren, ein- und zweiflüglig. Oberflächen Mit Eichenfurnier oder fertig deckend gespritzt.

title: Neubau Heilpädagogische Schule Lyss

description: Neubau Heilpädagogischen Schule. Konstruktion: Kombination von Massiv- und Holzbau. Dimension: L 65.00m / B 25.40m/ UG + 3 Geschosse. Volumen nach SIA 416: 20530 m3/ NGF 4280m2 Grobtermine: Aushub Aug. 2014/ Rohbau 1+2 fertig Sept. 2015/ Schule bezugsbereit Mai 2016:

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Service de l'agriculture du canton de Fribourg, à l'attention de Nicolas Deillon,Route Jo Siffert 36, 1762 Givisiez, Suisse, Téléphone: +4126305.23.00, Fax: +4126305.23.01, E-mail:

title: Remaniement parcellaire simplifié et travaux de mise à jour de la mensuration.

description: Réalisation d’un remaniement parcellaire simplifié avec les travaux de mise à jour de la mensuration.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Gemeinde Stäfa, Abteilung Tiefbau, Goethestrasse 16, 8712 Stäfa

title: Sanierung Oberhausenstrasse, Stäfa / Tief- und Strassenbauarbeiten

description: Strassenbau ca. 1'280 m2 Randabschlüsse ca. 445 m1 Pflästerung ca. 510 m2 Mischwasserleitung DN 300 mm und 400 mm ca. 205 m1 Ersatz Wasserleitung ca. 205 m1 Ersatz EW Rohrtrassee ca. 245 m1 Ersatz Gasleitungen HD und ND ca. 205 m1

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tief- und Strassenbauunternehmung siehe Vorbedingungen der Submissionsgrundlagen.


name: Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

title: Druck von Stimmrechtsausweisen, Stimmmaterial Kuvertieren und Postaufgabe

description: Der Auftrag umfasst den Druck der Stimmrechtsausweise sowie das Kuvertieren und die Postaufgabe des Stimmmaterials für alle Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt. Dabei sind unterschiedliche Sorten zu berücksichtigen. Die Auftragserteilung erfolgt pro Urnengang. Ob und wieviele Vorlagen zur Abstimmung kommen, steht etwa drei Monate vor einem Urnengang-Termin fest.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zu Firmensitz(en) und ggf. zu Eigentumsverhältnissen. c. Produktion Inhouse, Schweiz Sämtliche Prozesse der Dienstleistung müssen in der Schweiz erbracht werden. Ausführung aller Arbeitsschritte Inhouse ohne Vergabe an Dritte d. Prozessbeschrieb Dokumentation aller auftragsrelevanten Abläufe e. Kommunikationssprache Kommunikation mit dem Auftraggeber (Kanton) schriftlich und mündlich in deutscher Sprache f. Zertifikat Bereitschaft zur Einholung eines Zertifikats zur Arbeit mit Stimmrechtsausweisen für die elektronische Stimmabgabe gemäss Anforderungen im Zuschlagskriterium 2 (Prozessbeschrieb) unter Begleitung des Auftraggebers und Zusage zur Vorlage per 1. August 2018 g. Personalprüfung Zustimmung zur allfälligen Überprüfung des Leumunds der im Beiblatt „Schlüsselpersonal“ genannten Personen durch den Anbieter, nach Erhalt des Zuschlags

awardCriteriaDetails:
Prozessbeschrieb: 50
Preis: 40
Organisation: 10


name: Service de la géomatique et du registre foncier et l'Office des améliorations foncières

description: Piquetage et abornement du remaniement parcellaire de Savagnier sur la base des plans du nouvel état parcellaire et mensuration officielle de Savagnier, lot 6.

title: Piquetage, abornement, mensuration officielle du nouvel état du RP de Savagnier, lot 6.

street: Rue de Tivoli 22, CP 39

MAP Géomatique SA

street: Route des Graviers 26


name: Implenia Bau AG,Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Suisse

title: N01, Verzweigung Härkingen Instandsetzung der Überführungen X1, Z58 und Z59 Teilersatz des Belages und der Fahrzeugrückhaltesysteme

description: Gleichzeitige Gesamtinstandsetzung der Objekte Z58, Z59 und X1 in der Verzweigung Härkingen. Die 3 Brückenobjekte der Verzweigung Härkingen wurden in den letzten Jahren umfassend untersucht. Aufgrund der Schadenbilder wurde ein detailliertes Massnahmeprojekt ausgearbeitet und die Objekte sollen umfassend in Stand gesetzt werden. Gleichzeitig sind im Bereich der Rampen BE - BS und BS - ZH/LU verschiedene Belagserneuerungsarbeiten und ein Teilersatz der Fahrzeugrückhaltesysteme auszuführen. Folgende Massnahmen sind vorgesehen: – Instandsetzung der Betonsubstanz (Fahrbahnplatte, Untersicht, Hohlkasten, Widerlager, Pfeiler) – Abbruch der Randborde und der best. Fahrbahnentwässerung – Erstellen der neuen Betonrandborde – Komplett neue Fahrbahnentwässerung inkl. Ableitung – Abbruch Widerlagerrückwand, Erstellen von neuen begehbaren Widerlagergängen – Neue bituminöse Fahrbahnübergänge – Neuer Gussasphalt auf den Objekten – Belagserneuerungen auf den Rampen BE - BS und BS - ZH/LU (Deckschicht und Binderschicht) – Instandsetzung sämtlicher Rollen- und Kipplager, Ersatz der 4 Topflager beim Objekt X1 – Neue Fahrzeugrückhaltesysteme auf allen Objekten und teilweise im Bereich der Rampen Die Instandsetzung der 3 Objekte muss zwingend parallel und unter Verkehr erfolgen. Es sind 2 Bauphasen mit jeweils 1-streifiger Verkehrsführung auf den Rampen geplant. Es soll während der gesamten Bauzeit von Montag bis Samstag im 2-Schichtbetrieb von 06.00 - 22.00 Uhr (Samstags nach Möglichkeit bis 17.00 Uhr, wenn das Bauprogramm es zulässt) gearbeitet werden. Auf der Stammachse der N01 BE - ZH bzw. ZH - BE, dürfen mit Ausnahme von vereinzelten temporären Nachtsperren mit Spurreduktion keine Behinderungen auftreten. Hauptmengen: Aushub 600 m3 Betonabbruch 500 m3 Hydrodyn. Betonabtrag 75'000 dm3 Beton 500 m3 Reprofilermörtel 150 t Armierungsstahl 70 t Abdichtung mit PBD 4'900 m2 Gussasphalt (auf Kunstbauten) 1'300 t Deckbelag AC MR 8, Typ ASTRA 1'350 t Binderschicht AC B 22 H 3'100 t Fahrbahnentwässerung Kunstbauten (HDPE- Rohre) 850 m Fahrzeugrückhaltesysteme (Systeme 62, 64, 66) 3'000 m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien PREIS:: 60
– Angebotssumme: 60
BAUZEIT/TERMINPROGRAMM/TERMINOPTIMIERUNG, unterteilt in:: 30
– vorgeschlagene Terminoptimierung: 10
– Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes: 5
– vorgesehene Arbeitsleistung: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe, Maschineneinsatz: 5
– Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Terminen: 5
– Reserve, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug: 5
BAUSTELLENORGANISATION:: 5
– Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung, Maschinen- und Geräteeinsatzes: 5
ZWECKMÄSSIGER BAUABLAUF UND BAULOGISTIK:: 5
– Logistikkonzept: angemessene Berücksichtigung der technischen und nationalstrassenbetrieblichen Abhängigkeiten und Zweckmässigkeit Bauablauf: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung, qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitätiv ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
PREIS:: 60
– Angebotssumme: 60
BAUZEIT/TERMINPROGRAMM/TERMINOPTIMIERUNG, unterteilt in:: 30
– vorgeschlagene Terminoptimierung: 10
– Plausibilität und Qualität des Bauprogrammes: 5
– vorgesehene Arbeitsleistung: Anzahl, Grösse, Zusammensetzung Equipe, Maschineneinsatz: 5
– Einhaltung der in den Submissionsunterlagen zwingend vorgegebenen Terminen: 5
– Reserve, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug: 5
BAUSTELLENORGANISATION:: 5
– Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung, Maschinen- und Geräteeinsatzes: 5
ZWECKMÄSSIGER BAUABLAUF UND BAULOGISTIK:: 5
– Logistikkonzept: angemessene Berücksichtigung der technischen und nationalstrassenbetrieblichen Abhängigkeiten und Zweckmässigkeit Bauablauf: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung, qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; qualitätiv ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:


title: Neubau Sporthalle Eschlikon BKP 230 Elektroanlagen

description: Neubau Sporthalle Eschlikon

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain Natur und Landschaft

title: Rangerdienst Kanton Basel-Landschaft 2019

description: Schutz, Pflege und Aufsicht der kantonalen Naturschutzgebiete sind heute in Baselland weitgehend etabliert. Dass die kantonalen Naturschutzgebiete für Erholungssuchende attraktiv sind, darf grundsätzlich als Auszeichnung gewertet werden. Die der Naturschutzaufsicht zugrunde liegende Philosophie stellt dementsprechend das Naturerlebnis und die Besucherinformation in den Vordergrund. Die Naturschutzaufsicht dient primär dem Ziel, der Bevölkerung die Werte der Naturschutzgebiete näher zu bringen. "Naturschutzwarte/innen" sollen Besucher/innen auf professionelle Art und Weise für die Besonderheiten und Schönheiten der betreffenden Naturschutzgebiete sensibilisieren und durch besondere Naturerlebnisse, Verständnis und Freude an der Natur fördern.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Konzept: 60
ZK 2: Angebotspreis: 30
ZK 3: Präsentation des Anbieters: 10


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

description: La prestation à effectuer et à livrer pour la RE 2022/2023 comprend les éléments suivants: 1. les données LIDAR nouvellement saisies, traitées et classifiées conformément aux prescriptions fixées dans les systèmes de coordonnées MN95/RAN95 et MN95/NF02,2. les jeux de données tramés dérivés des données LIDAR classifiées dans le systèmes de coordonnée MN95/RAN95, 3. génération et livrasion de scratchorthophotos dans le systèmes de coordonnée MN95 à partir des images aériennes géoréférencées prises en même temps que les données LIDAR, 4. la totalité des données LIDAR saisies aux formats PLS/WVS ou SDF/LPO ou RXP et inclus les disques durs externes pour le stockage de ces données, 5. les données complémentairesLa RE 2022/2023 couvre une superficie de 7’691 km2. Elle englobe les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Berne ainsi qu’une zone tampon définie.

title: Swisstopo - Projet ZFP0215: Acquisition de données LIDAR RE 2022/2023

street: Guisanplatz 1

Sintegra

street: 11 chemin des Prés

countryName: FR


title: Umbau Matthäuszentrum, 2562 Port

description: Ersetzen der bestehenden Fenster inkl. Demontage

eligibilityCriteria: Anbieter und Anbieterinnen gelten als teilnahmeberechtigt sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u.a. sind folgende Vorausetzungen zu erfüllen: - das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert, und unterzeichnet sein - dem Angebot sind die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen - die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird die Anbieterin / Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen


title: BKP 42 Gärtnerarbeiten

description: Gärtnerarbeiten


description: Gemäß Unterlagen.

title: Submission Reinigung I Campus Petersplatz I Cluster West / OST

description: Gemäß Unterlagen.

Universität Basel

street: Petersgraben 52


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: 390 / Belagssanierung Zürcherstrasse Wangen

description: Belagssanierung mit Ersatz Trag-/Binder- und Deckschicht sowie teilweiser Ersatz von Randabschlüssen; Fräsarbeiten für Deck- und Trag-/Binderschicht ca. 5'200 m2. Randabschlüsse ca. 430 m. Beläge ca. 1'480 t. Abbrechen, Liefern und Versetzen von Schachtabdeckungen ca. 23 St.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag.:
Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag.:


title: Opernhaus Zürich, Lagergebäude Kügeliloo, Binzmühlestrasse 210, 8050 Zürich; BKP 243 Wärmeverteilung

description: Das Objekt mit einer Grundfläche von 7'700 m2 dient dem Opernhaus zur Lagerung von Bühnenbildern, die in der Halle in einem Kragarmregal untergebracht sind. Im Untergeschoss befindet sich der Kostümfundus. Das Sheddach der Halle ist mit Spritzasbest kontaminiert. Mit dem Bau eines neuen Flachdaches über dem bestehenden Dach wird der Raum für die Sanierung der Sheds geschaffen, die anschliessend abgebrochen werden. Der entstandene Raum ermöglicht die Erhöhung des bestehenden Kragarmregals um eine Regalebene. Zusammen mit dem Bau eines zusätzlichen Kragarmregals anstelle des obsoleten Holzregals wird die Lagerkapazität verdoppelt.

eligibilityCriteria: Am 10.03.2017 findet eine Besichtigung des Objektes statt. Zur Abgabe eines Angebotes werden nur Anbieter zugelassen, die an dieser Besichtigung teilgenommen haben. Zur Koordination der individuellen Termine haben sich die Interessenten bis am 09.03.2017 beim Ingenieur anzumelden. Ingenieur: Luginbühl + Partner AG, Herr Patrick Wintsch, Minervastrasse 149, 8032 Zürich. Tel. 043 499 12 00/info@lup-ag.ch


description: NeubauBKP 273.1 Wandschränke und Gestelle

title: BAV 80684 Schulanlage Guggach

description: BAV 80684 Schulanlage Guggach

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

mobil Werke AG

street: Littenbachstrasse 1


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Jonathan Neininger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: Sanierung der Piste 1 bei der KEB Weyermannshaus BE, Bereich Banden und Sicherheitseinrichtungen

description: Die bestehende Piste 1 in der Kunsteisbahn (KEB) Weyermannshaus wird saniert. Damit muss auch die gesamte Bandenanlage, Türen, Tore und die Sicherheitseinrichtungen wie Schutzgläser, Netze ersetzt bzw. erneuert werden. Nach der Sanierung der Piste / Kälteverteilung wird die neue Bande aufgebaut und die Sicherheitseinrichtungen montiert. Die Piste 1 besitzt für die Eispflege 2 Tore.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Schlüsselperson, Erfharung und Einsatzdauer des Projektleiters bei ähnlichen Projekten: 15
Technische Umsetzung/Konstruktion/Befestigungen/Beschriebe: 25


name: Wasserverbund Region Bern AG Lindenauweg 10, Postfach 8825, 3001 Bern

description: Los 1: Hochdruckpumpen

description: Los 2: Niederdruck-Zentrifugalpumpen

title: Pumpwerk Schönau Erneuerung, Lieferung und Montage von Pumpen

description: Lieferung und Montage von 6 Hochdruckpumpen und 2 Niederdruck-Zentrifugalpumpen für die Wasserversorgung

eligibilityCriteria: Die Angebotsformulare müssen vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot sind die verlangten Beilagen (Selbstdeklaration samt Nachweisen, weiteren Angaben, Fragenbeantwortung) beizulegen.

mainProcurementCategory: goods


name: MERINAT SA,Avenue Paul-Cérésole 12, 1800 VEVEY, Suisse

description: Mise à niveau du câblage informatique pédagogique pour le Centre Professionnel de Vevey

description: Mise à niveau du câblage informatique pédagogique pour le Gymnase Burier

description: Mise à niveau du câblage informatique pédagogique pour l'Ecole Professionnelle de Montreux

description: Mise à niveau du câblage informatique pédagogique Etat de Vaud sur plusieurs sites scolaires

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


description: Appareils mobiles android pour la logistique.

Post CH AG/F41/Beschaffung

street: Wankdorfallee 4

Mobiletouch AG

street: Spinnerei-Lettenstrasse


name: Gemeinde Glarus Nord Bereich Liegenschaften

title: Schulhaus Obererlen Näfels BKP 283.4 Deckenbekleidungen in Holz

description: Neubau Primarschule, Turnhalle, Kindergarten und Tagesstruktur

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen: 20
Terminplan: 15
Lernende: 5


title: Conception et fabrication conformément à l'état de l'art des structures accélératrices HF pour le projet SwissFEL du PSI

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

description: Vor- und Bauprojekt Honorarberechtigte Bausumme: 19 Mio. Franken.

title: Rämi- und Gloriastrasse

street: Werdmühleplatz 3

Ingenieurbüro Hans Eichenberger AG

street: Sumatrastrasse 22


description: BKP 905 Möblierung Mensa-Aussenbereich: Liefern von 40 Tischen und 160 Stühlen.

description: BKP 904 Möblierung Aula Ergänzungsstühle: Liefern von 320 Ergänzungsstühlen (Bandixen).

description: BKP 905 Möblierung Mensastühle: Liefern von 360 Stühlen.

description: BKP 905 Möblierung Mensatische: Liefern von 60 (6-er) Tischen.

title: Sanierung und Erweiterung der Universität St.Gallen; Gesamtsanierung

description: Möbel für Aula, Mensa und Mensa Aussenbereich.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


currency: EUR

name: Servizi amministrativi e gestione immobili SRL — SAGI SRL

name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL — Gestion commerciale des bâtiments

description: Pour le compte du représentant propriétaire OFCL, on cherche par cet appel d'offres un opérateur externe qui fournira la gestion commerciale requise pour le Centro Svizzero de Milan.Le projet d'acquisition comprend les prestations suivantes:— gestion immobilière commercial,— gestion immobilière technique.

title: (b20007) — Gestion commerciale du Centre suisse de Milan

street: Fellerstrasse 21

street: Via Tarchetti 1

countryName: IT


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Zoé Bonomi,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: CFC - 201 - Fouilles en pleine masse


description: Erbringung von Ingenieurs- und Konstrukteurleistungen in Projekten der RhB für den Bau und den Unterhalt von Fahrleitungen auf dem Netz der Rhätischen Bahn

title: Ingenieur- und Konstrukteurleistungen im Bereich der Fahrleitungen

Rhätische Bahn AG

street: RhB-Strasse 1

Furrer + Frey AG

street: Thunstrasse 35


name: Association d'architectes Vukoja Goldinger Architekten GmbH & Tekhne SA, pa. Tekhne SA, à l'attention de Jérôme ROSSI,Place de Cornavin 12, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 715 27 80, E-mail:

title: CORSIER- CFC 259 - Installations Sprinkler

description: Installations sprinkler pour le projet de quatre immeubles sur l'Eco quartier de Prés-Grange, Corsier

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Zürich

title: Rohrbauingenieurleistungen 2020–2025 Neben- und Hausanschlüsse sowie Unterhaltsarbeiten, Vergabeerhöhungen

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Neubau Gemeindehaus Oberwil

description: Montagebau in Beton, Betonelemente Fassade Neubau Gemeindehaus Oberwil

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Finanzen und Controlling Projekteinkauf, FEP

description: Das Betriebsgebäude (BGH) erhält östlich zum Pfingstweidpark eine neue Tiefgarage. Das BGH wird im Bestand UG- bis 4.OG statisch ertüchtigt. Neu werden zwei zusätzliche Geschosse auf den Bestand gebaut, mit einer dominanten Auskragung in Richtung (Nord) Pfingstweidstrasse.Die Fassadenkonstruktion besteht weitgehend aus einer Holzständerbauweise mit einem Verglasungssystem mit Dichtungsprofilen und äusseren Press- und Deckprofilen aus stranggepresstem Aluminium. Opake Verkleidungen werden teilweise in gekantetem Aluminiumblech, teilweise in stranggepressten Profil wie auch aus Glas ausgeführt. Die Nordfassade unterhalb der Auskragung sowie das Erdgeschoss der Westfassade wird in Ganzmetall ausgeführt und in einer separaten Submission ausgeschrieben und ist nicht Teil dieser Submission.

title: EwzWHH / BGH Etappe 2, BKP 215.2 / 221.1 / 228.3 Fassade Holz / Metall

description: ewzWHH / BGH Etappe 2, BKP 215.2 / 221.1 / 228.3 Fassade Holz / Metall

street: Tramstrasse 35

Gerber-Vogt AG

street: Binningerstrasse 107


description: Rahmenverträge SAP Partner für Dienstleistungen der Solothurner Spitäler AG

description: Die vorliegende Ausschreibung bezweckt, den Bedarf der soH in den fünf Losen gemäss Pflichtenheft Kap. 3.1 sicherzustellen. Es werden dafür je Los drei fachlich qualifizierte Anbieter (=Rahmenvertragspartner) gesucht, welche die aktuellen und auch künftigen Herausforderungen mitbewältigen. Die Vergabestelle vergibt die Leistung für eine feste Laufzeit von fünf Jahren. Ausschlaggebend ist hier der Planungsstart, wobei dann die Vertragsgrundlagen für die einzelnen Bestellungen über die jeweilige Mandatslaufzeit gültig bleiben. Die individuelle Laufzeit kann somit länger als die Rahmenvertragslaufzeit sein. Während der Laufzeit wird, sobald ein konkreter Unterstützungsbedarf identifiziert wurde, ein Abrufverfahren (siehe Pflichtenheft Kap. 4.4) mit den Rahmenvertragspartnern durchgeführt. Der Erstplatzierte des jeweiligen Minitenders wird dann mittels separatem Einzelvertrag in Form eines Dienstleistungs- oder Werkvertrages mandatiert.

Solothurner Spitäler AG

street: Schöngrünstrasse 36a

NOVO Business Consultants AG

street: Gutenbergstrasse 50

AT Solution Partner Schweiz GmbH

street: Baslerstrasse 30


name: Solothurnische Gebäudeversicherung Baselstrasse 40, 4500 Solothurn

title: Zentrale Beschaffung Branddienstanzüge

description: Lieferung von Brandschutzanzügen (Jacken/Hosen) gemäss Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss vorliegender Ausschreibung und Dokument "Bestimmungen zum Vergabeverfahren/ Pflichtenheft".

awardCriteriaDetails:
Preis gemäss Grössentabellen in den Ausschreibungsunterlagen:: 40
-Preis der Grössensätze gemäss Ausschreibungsunterlagen (Excel Sheets) 35%:
-Stundenansatz für Reparaturaufträge 5%:
Qualität und Verarbeitung des Musterkleidersatzes (eine Jacke Modell «Offizier»; eine Jacke Modell «Mannschaft»; eine Hose): 60
-Tragkomfort/Bewegungsfreiheit (Bücken, Beugen ohne Einschränkungen möglich, Bewegungsfreiheit der Beine) 20%:
-Saum-/Nahtverarbeitung 15%:
-Ausführung Rückenaufdruck und Leuchtstreifen 10%:
-Qualität der Saugsperre 10%:
-Zugang zum Innenleben/Membrane 5%:
Erläuterungen: Bei Punktgleichheit erhält das Angebot mit der tieferen Angebotssumme den Zuschlag.:
Der Mustersatz wird von einem Gremium beurteilt. Dieses besteht aus Herrn Markus Grenacher (SGV); Frau Isabelle Salzmann (Schule für Mode und Gestalten, BBZ Olten); Herr Rolf Vogt (SGV); Frau Claudia Schaller (SGV) und zwei Vertretern des Feuerwehrverbandes Kanton Solothurn.:


name: Internationale Rheinregulierung als Völkerrechtssubjekt auf Basis des Staatsvertrags zwischen Schweiz und Österreich von 1954 (IRR)

title: Bohr- und Aufschlussarbeiten Alpenrhein

description: Bohr- und Aufschlussarbeiten im Bereich des Alpenrheins, Internationale Strecke zwischen der Illmündung und dem Beginn der Vorstreckung in den Bodensee. Das Projektgebiet befindet sich sowohl in Österreich, als auch der Schweiz. Leistungsumfang: •85 Rotationskernbohrungen mit insgesamt 1.250 m, teilweise zu Pegeln ausgebaut bzw. mit Einbau von Inklinometern. •250 Rammsondierungen mit insgesamt 3.700 m Länge. •Zugehörige Nebenarbeiten, Probenahmen, Feldversuche

eligibilityCriteria: 04.04.2013 Kosten: Keine


title: Submission Betreiber/in für eine Kita - spitalnahes Kinderbetreuungsangebot

description: Siehe Submissionsunterlagen


description: Planungsleistungen „Holzbauingenieur“ für den Holzbau und Brandschutz des Neubaus Schulanlage Brichlen in Dübendorf für die Phasen 31 bis 53 als Subplaner des beauftragten Generalplaners.

title: Neubau Schulanlage Birchen Dübendorf Fachplanersubmission Holzbauingenieur

Basler & Hofmann AG

street: Forchstraße 395

Timbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG

street: Falkenplatz 1


name: Service technique, à l'attention de André Jordan, technicien communal,Place de l'Eglise 7 - CP 330, 1255 Veyrier, Suisse, Téléphone: 022.899.10.10, Fax: 022.899.10.20, E-mail:

title: PROJET GRAND SALEVE comprenant notamment : école, salles de gym, bâtiments administratif et locatif, parking souterrain, autres constructions.

description: Le mandataire sera le conseil et le représentant du maître de l'ouvrage (MO) pour les phases Etudes et Réalisation du projet. A cet effet, il assistera le MO dans la gestion administrative, financière, technique et juridique de cette importante opération de construction et supervisera le travail des mandataires (architecte, ingénieurs, techniciens).

eligibilityCriteria: L'appel d'offres est ouvert à toute entreprise inscrite au Registre du commerce, qui exerce une activité en rapport avec le marché concerné. Conséquemment, sont admis à déposer une offre, les bureaux spécialisés dans le contrôle et la gestion de projets immobiliers et de chantiers, établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’accord AMP-OMC qui accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses exerçant la même activité. Les personnes responsables dans cette opération devront posséder les qualités suivantes : Etre porteurs d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur civil EPFL-EPUL-EPFZ-IAUG, ou ETS-HES, ou d’un diplôme suisse ou étranger bénéficiant de l’équivalence. et / ou Etre inscrit au Registre des Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation Suisse du Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens, ou à un registre étranger équivalent.


title: Dokumentenmanagement-System (DMS)


description: Innentüren aus Holz

description: Türen und Tore (Brandschutztüren und -tore)

title: Erweiterung Sportzentrum Kerenzerberg, Neubau einer Dreifachsporthalle, Abbruch und Neuerstellung des Unterkunftsgebäudes, Anpassungen an bestehenden Gebäuden

description: Erstellen, liefern und montieren von brandfallgesteuerten Toren und Türen mit VKF Zertifizierung (Los 1) und Türen ohne Brandschutzanforderungen (Los 2).


title: Rahmenvertrag Architektur/Bauleitung

description: Instandhaltung, Instandsetzung

eligibilityCriteria: Max. 9 zugelassene Teilnehmer

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Projet de réaménagement des chemins autour du PLQ Gordon-Bennett.

description: L'appel d'offres concerne un mandat d'ingénieur civil en tant que mandataire principal complété de quelques prestations d'ingénieur circulation, phases 4.1.41 à 4.53 selon SIA 103, avec d'éventuelles prestations partielles d'études de projet d'ouvrage (4.1.32) et de compléments de demande d'autorisations de construire (4.1.33).

awardCriteriaDetails:
Méthodologie de travail et approche de la problèmatique:
Qualité économique globale de l'offre (montant et nombre d'heures):
Organisation du candidat:
Références du candidat:

Vallat Partenaires SA

street: Rue des Tuillières 1


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Carolina OBERLI,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227178000, E-mail:

title: CONTRAT CADRE portant sur les travaux de Plâtrerie et Peinture

description: Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne un contrat cadre pour les travaux de Plâtrerie et Peinture necessaires pour les amenagements et/ou renovations des locaux au sein de l’Aéroport International de Genève. Le but de ce contrat cadre est la création d’un catalogue de produits avec des tarifs définies (fourniture et pose) pour les prochaines 5 années (dès juillet 2021).

eligibilityCriteria: Selon conditions administratives de l'appel d'offres


name: Groupement iDTech Ingénierie Constructive - Sportfloor Technologies SA, à l'attention de M. David Truchet et M. Thierry Ramuz,p.a. iDTech Sàrl, Rue Merle-d’Aubigné 26, 1207 Genève, Suisse, E-mail:

title: Stade de Laconnex - Rénovation des terrains de football

description: Rénovation des terrains de football : TERRAIN PRINCIPAL * Transformation du terrain naturel en synthétique * Réalisation de nouveaux systèmes de drainage, d'arrosage et de fermeture TERRAIN D'ENTRAINEMENT * Remplacement du système Turf

eligibilityCriteria: Selon documents d'appel d'offres


name: Romande Energie Commerce SA,Rue de Lausanne53, 1110 Morges, Suisse

description: Swissgrid AG Site: CH-5080 Laufenburg Point de comptage: DE00732379618000000000000V5200037

description: Swissgrid AG Sites: CH-1008 Prilly, Route des Flumeaux Point de comptage: CH100850123450000000000000275007B CH-5070 Frick, Dammstrasse 15 Messpunkt: CH1011701234500000000000000534541

title: Achat d’électricité pour 2016 et 2017 avec option pour 2018

description: Swissgrid SA acquiert l’électricité pour les sites de Frick, Laufenburg et Prilly sur le marché de l’électricité libéralisée. Pendant la durée contractuelle fixe du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017, un ou deux fournisseurs d’électricité doivent assurer l’approvisionnement en électricité des points de comptage mis en adjudication conformément aux lots définis (fourniture intégrale, modèle tarifaire fixe). L’approvisionnement en électricité pour l’année 2018 doit être attribué comme option. Swissgrid évalue le prix moyen proposé par le fournisseur (calculé sur la base des courbes de charges jointes) en CHF/kWh par lot. La facturation de la fourniture d’énergie peut être ajoutée à la facture générale. L’achat d’électricité (CHF/kWh) ainsi que les coûts supplémentaires doivent être détaillés par site et par point de comptage.

eligibilityCriteria: Conformément au point 3.7 sur les critères d'aptitude

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: CHF/kWh: 100
Preis: CHF/kWh: 100


name: ACTS Abroll-Container-Transport-Service AG,Bollwerk4, 3011 Bern, Suisse

name: TRIDEL SA, à l'attention de Jean-Philippe Petitpierre,Rue du Vallon 35, 1005 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 315 51 00, E-mail:

description: Transport par rail des mâchefers

description: Transport des déchets incinérables

title: Prestations de transport par le rail des déchets incinérables et des mâchefers

description: Assurer, en tout temps, l'acheminement par rail des déchets depuis les sites de transfert route/rail vers l'UVTD de TRIDEL SA, ou d'autres installations similaires, ainsi que celui des mâchefers depuis l'UVTD de TRIDEL SA vers les sites de démétallisation indiqués

eligibilityCriteria: Procédure ouverte aux entreprises domiciliées en Suisse ou, sous réserve de réciprocité, dans un Etat signataire de l'Accord OMC sur les marchés publics (pour les détails voir le dossier d'appel à candidatures).

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Etat de Vaud - DGNSI - Achats & contrats, à l'attention de Yamina Kadem,Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse, Téléphone: 021 338 49 39, E-mail:

title: Renouvellement et acquisition licences VMware Workspace One

description: Renouvellement et acquisition de licences VMware « Workspace One Advanced », pour la période du 01.01.2024 au 31.12.2026 (36 mois).

eligibilityCriteria: CF document annexé


name: ProRheno AG, Grenzstrasse 15, CH-4019 Basel

title: ProRheno AG, Erweiterung ARA Basel (EABA), B-03 Montagebau in Stahl / Fassadenverkleidungen

description: Planung, Lieferung und Montage von Stahlkonstruktionen und Fassadenverkleidungen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Qualitätsmanagement ATB 2: Bonitätserklärung ATB 3: Versicherung ATB 4: Selbstdeklaration und verlangte Nachweise ATB 5: Einhaltung vertragliche Bedingungen gemäss Entwurf Werkvertrag ATB 6: Einhaltung Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Kosten: 60
Referenzaufträge Anbieter: 20
Referenzaufträge Schlüsselpersonen Projektleiter und Chefmonteur / Montageleiter: 20


description: Grafous, soit le Groupement romand d'achat de fournitures scolaires a notamment pour but de regrouper les achats cantonaux de matériel et de fournitures scolaires. Ainsi, les cantons de Genève, de Neuchâtel et du Valais cherchent à acquérir pour leurs écoles, des cahiers et des feuilles pour classeurs sans réglures, lignés et quadrillés pour les années 2022 et 2023. Au bénéfice de la délégation faite par Grafous et par les cantons participants, la Centrale commune d'achats du canton de Genève est chargée de lancer et de conduire la présente procédure d'appel d'offres public, pour trouver un soumissionnaire capable de fournir les différents articles demandés et de les livrer directement auprès de chaque canton participant.

description: Appel d'offres public dans le cadre de Grafous pour l'acquisition de cahiers et de feuillets.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Papyrus Schweiz AG

street: Zürcherstrasse 68


title: KWE, Umweltmassnahmen Los C1, Etappen 1&2, Realisierung Massnahmen 5, 6, 7, 9, 15 &16

description: Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Realisierungen der Umweltmassnahmen (Los C1, Etappen 1 & 2) 5, 6, 7, 9, 15 & 16. Es sind diverse Gestaltungen (Renaturierungen) im Bereich des Rheinufers, 5 Dammdurchlässe sowie eine Furt zu erstellen. Gesamthaft sind Erdverschiebungen von ca. 70'000 m3 sowie Einbau von Schroppen von ca. 2'500 to bzw. Steinblöcken von ca. 2'000 to zu realisieren. Der Abtransport auf die Deponie des Unternehmers (oder z.T. für Wiederverwertung) beträgt ca. 50'000 m3. Die Arbeiten werden zwischen Oktober 2012 und August 2013 ausgeführt. Neben den Erdarbeiten sind bei den Massnahmen 15 & 16 noch 5 Dammdurchlässe sowie eine Furt zu erstellen (eingeschlossen sind lokale Baugrubenabschlüsse, Wasserhaltungen, Verbau von Blocksteinen und kleinere Betonarbeiten). Die Zugänglichkeit (Zu- und Abtransport) für die Umsetzung der Massnahmen 5, 15 & 16 ist nicht einfach und mehrheitlich via Ponton im Rhein vorgesehen.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Commune de Bussigny Service aménagement et infrastructures

description: L’objet consiste en une offre pour le ramassage au porte-à-porte, la collecte de déchets dans des conteneurs enterrés et le transport des déchets de la Commune de Bussigny, d’une validité de 12 mois. Le contrat entre en vigueur le 1er janvier 2024, pour une durée déterminée de 3 ans, renouvelable deux fois une année. L’offre doit comprendre le ramassage de 4 types de déchets différents. Afin de facilité la lecture, ils ont été classés en 4 catégories :1.Catégorie 1 – ordures ménagères2.Catégorie 2 – déchets organiques3.Catégorie 3 – papier et carton4.Catégorie 4 – verre

title: Collecte des déchets urbains ménagers de la Commune de Bussigny

street: Rue Saint-Germain 1

TRANSVOIRIE SA

street: Avenue Industrielle 14


name: Office des bâtiments / Direction des constructions,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève, Suisse

title: Construction d'un établissement pénitentiaire - Brenaz 2 CFC 700 - SECURITE

documentType: cancellationDetails

description: Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz 2 CFC 700 - SECURITE Surveillance du site durant la phase chantier

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Aménagement extérieurs de pavillons scolaires modulaires - M266TI - Architecte paysagiste

description: Le mandat d'architecte paysagiste comprend les phases suivantes ( selon SIA 105, édition 2014): 4.31 avant-projet 4.32 projet de l’ouvrage 4.33 procédure de demande d’autorisation (demande complémentaire) 4.4 appels d’offres 4.5 réalisation de l’ouvrage Le montant donnant droit aux honoraires pour l'ensemble du marché est estimé à CHF 2'198'000.- CHF HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Einwohnergemeinde Jegenstorf "Kommission Sanierung Schulanlage Säget",à l'attention de Stephan Baeriswyl, Bernstrasse 13, 3303 Jegenstorf, Suisse, E-mail:

title: Sanierung Schulanlage Säget, Jegenstorf

description: Demontage bestehende asbesthaltige Welleternit Rückbau Dachunterkonstruktion Neuer Dachaufbau - Dampfsperre - Dämmung - Unterdach - Lattung - Welleternitplatten Integration PV-Anlage (bauseits)

eligibilityCriteria: gemäss Beschrieb in den Ausschreibungsunterlagen. ACHTUNG: Es findet eine obligatorische Besichtigung der Anlage statt am: Dienstag 30. April 2013 / 14.00 Uhr Besammlung: Schulanlage Säget, Iffwilstrasse 10, 3303 Jegenstorf Pausenplatz


title: Sanierung Mehrzweckhalle 8127 Forch ZH, BKP 214.3 Holztafelbau

description: Sanierung der bestehenden Mehrzweckhalle Die hier angefragte Leistung bezieht sich auf die Konstruktion der Gebäudehülle in Holzelementbauweise. Die angefragte Leistung umfasst die Herstellung, Lieferung und Montage von wärmegedämmten Holzelementen als Tragkonstruktion für die Fassadenverkleidung in Streckmetall.

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Sämtliche Installationen für die ausgeschriebenen Metallbauarbeiten (Türen) für die Instandsetzung und den Umbau der Sicherheitsabteilung

title: Instandsetzung u. Umbau SI-Abteilung Bezirksanlage Pfäffikon

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110


title: Pflegezentrum Bombach


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Division Produktion Personenverkehr, PP-F-EK-EET-EME

description: Ziel dieser Beschaffung ist die Auftragsvergabe für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von laserperforierten Isoliergläsern für die Abteilfenster der Flirt TILO-Flotte.

title: HF-Scheiben

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Wylerstrasse 123/125


description: In Basel kreuzen sich Güter-, Fern- und Regionalverkehrszüge aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Der Bahnknoten Basel wird intensiv genutzt. Bund, Kantone und Bahnpartner haben nun Ende Juni 2021 entschieden, was nach 2035 die Stossrichtung für den langfristigen Ausbau des Bahnknoten Basels sein soll: Ein Tiefbahnhof im Bahnhof Basel SBB und das Herzstück, Der Bund hat die SBB beauftragt, diesen langfristigen, etappenweisen Ausbau im Rahmen einer Vorstudie zu prüfen. Die Vorstudie «Kapazitätsausbau Knoten Basel» kann in fünf Teilprojekte (TP) unterteilt werden. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Generalplaner-Leistungen in Bezug auf die Erarbeitung der Vorstudie für das TP5 «Margarethenbrücke».

eligibilityCriteria: selon les documents d'appel d'offres


title: Planerleistungen für STEP AS 2035 Brüttenertunnel Abschnitt Tunnel

description: Das Gesamtprojekt «STEP AS 2035 Brüttenertunnel» ist in die folgenden fünf Abschnitte aufgeteilt: - Abschnitt Winterthur* - Abschnitt Tunnel - Abschnitt Dietlikon* - Abschnitt Bassersdorf* - Abschnitt Wallisellen* Die Planerleistungen im Abschnitt Tunnel umfassen die Planung und Bauleitung folgender Fachbereiche für die SIA-Teilphasen 32 bis 53 (Jahr 2021 bis ca. 2034): - Gesamtleitung inkl. Elektro-Koordination und BIM - Chefbauleitung und Bahntechnik-Koordination - Bauphasenplanung/Logistik - Ingenieurbau (TBM & konventioneller Tunnelbau, Tragkonstruktionen, Grundbau/Spezialtiefbau) - Architektur/Landschaftsarchitektur - Fahrbahn - Fahrstrom - Technische Anlagen (Elektro/HLKKS) - Kabelanlagen - Geologie *Teil einer separaten Ausschreibung

eligibilityCriteria: Keine Sicherheiten für das Angebot

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in Ziff. 3.3 ff der Ausschreibungsbestimmungen genannten Kriterien.:


name: État de Vaud — DIRH — DSI achats et contrats

description: Fourniture de licences et l’accès au TAC Cisco pour le support, pour la période du 1.1.2020 au 31.12.2024.

title: Renouvellement ELA Cisco

street: Longemalle 1


name: JFG Immo SA,Iles Falcon, 3960 Sierre, Suisse

title: Tunnel du Grand-Saint-Bernard/Achèvement GSS - Phase III des travaux – Lot 4 – DAO N°4-18 Tableaux électriques BT secondaires

description: Voir "Conditions générales", chapitre "2. Objectifs" + Dossier "Descriptif technique"

eligibilityCriteria: Selon documents de l'appel d'offres


title: Schutz vor Oberflächenabfluss und Reduktion Fremdwasser Gebiet Leimen

description: Schutz vor Oberflächenabfluss und Reduktion Fremdwasser Hauptkubaturen: - ca. 15 m3 Belagsaufbruch - ca. 65 m3 Mergelabbruch - ca. 1'500 m3 Aushub - ca. 45 t Blocksteine - ca. 1350 m2 Spriessung - ca. 640 m Sauberwasserleitung - ca. 16 Kontrollschächte - 1 Rechteckkanal - 1 Tosbauwerk - ca. 300 m3 Betonlieferung - ca. 500 m3 Materiallieferung Kies / Sand - ca. 70 t Belag


title: Um- und Anbau Aquatikum Eawag Dübendorf

description: Planerleistung (Generalplanerteam) für die Ausführung eines Um- und Anbaus für die Wasserforschung mit der dazugehörigen Infrastruktur. Grundlage:Vorprojekt, Raumblätter / Nutzeranforderungen, Kostenschätzung und Projektdossier vom 19.03.2012. Teilleistungen von 3.32 Bauprojekt bis 5.53 Inbetriebnahme, Abschluss. Das Planerteam setzt sich aus folgenden Spezialisten zusammen: - Architekt (Teamleitung) - Bauingenieur - Elektroingenieur - HLKS-Ingenieur - Baubiologe Projektbeschrieb: Die aktuellen und künftigen Forschungsaktivitäten erfordern vermehrt Flächen für Versuchsanlagen. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden wurde folgendes Projekt mit dem Namen «Aquatikum» gestartet. Die bestehende alte Versuchshalle von 1970 soll baulich angepasst und mit einem Erweiterungsbau (+1'000m2 NGF) ergänzt werden. Im UG sollen unter definierten stabilen Temperaturen grössere Versuchsreihen mit Klein- und Kleinstlebewesen durchgeführt werden können. Im EG sollen insbesondere Trinkwasserexperimente stattfinden, sowie Lager- und Umschlagplätze für Feldmaterial zur Verfügung stehen. Im OG sollen flexible Speziallabore und Lagerräume entstehen. Die Dachfläche soll für Freiluftexperimente (z.B. Mesocosmen) genutzt werden können. Die Bauten befinden sich innerhalb eines Gestaltungsplan-Perimeters. Das Projekt muss hohen gestalterischen Ansprüchen genügen. Minergie-Standard: MINERGIE-P-ECO.

eligibilityCriteria: 28.06.2012 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 40
2. Erfahrung der Schlüsselpersonen / Spezialisten (100%): 40
3. Termin-, Kosten- und Qualitätssicherung: 20
1. Preis: 40
2. Erfahrung der Schlüsselpersonen / Spezialisten (100%): 40
3. Termin-, Kosten- und Qualitätssicherung: 20


name: Axpo AG, à l'attention de Horst Winter,Kernkraftwerk Beznau, 5312 Döttingen, Suisse, Téléphone: +41 56 266 7654, Fax: +41 56 200 4025, E-mail:

title: Zerstörungsfreie Prüfung der Incore Führungsrohre

description: Während des Revisionsstillstands 2011 müssen im Block 2 bzw. 2012 im Block 1 des Kernkraftwerks Beznau die Incore Führungsrohre mit Wirbelstrom mechanisiert geprüft werden. Voraussetzung für die Prüfdurchführung ist die vorgängige Qualifizierung des Prüfsystems durch die Qualifizierungsstelle Schweiz. Vorzugsweise kann ein bereits gemäss ENIQ qualifiziertes Prüfsystem (Prüfausrüstung, Prüfvorschrift, Prüfpersonal) mittels einer Technischer Begründung übertragen werden. Falls kein qualifiziertes Prüfsystem vorliegt, muss eine vollständige KKB spezifische Qualifizierung gemäss ENIQ und unter Einbezug der Qualifizierungsstelle Schweiz durchgeführt werden. In jedem Fall muss die Qualifizierung des Prüfsystems 4 Monate vor der Prüfdurchführung im KKB in einer von der Qualifizierungsstelle Schweiz akzeptierten Form vorliegen. Zum Auftragsumfang gehören auch die anschliessenden Prüfdurchführungen in den Jahren 2011 und 2012.


description: Die ewl Kabelnetz AG  (ewl) plant mit dem Projekt Smart Metering Rollout bis Ende 2026 die meisten Stromzähler im ewl Versorgungsgebiet durch intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, zu ersetzten.Inhalt der vorliegenden Ausschreibung ist Los 3. Das Los 3 enthält alle Installationsarbeiten im Bereich Strom. Darunter fallen die Auswechslung der Stromzähler durch einen Smart Meter, die kommunikationstechnische Verkabelung der Smart Meter mit Inbetriebnahme der notwendi-gen Kommunikationskomponenten (insbesondere des Gateways) und die Verkabelung der Gas- und Wasserzähler zu einem Smart Meter.

title: Montagedienstleistung Smart Metering Rollout

ewl Kabelnetz AG

street: Industriestrasse 6


title: Baumeisterarbeiten Hauptarbeiten Kanalisation Mittengraben - Uechtere, Interlaken

description: - Neubau Mischwasserableitung in Allmendstrasse bis Regenüberlauf Lindenallee - Neubau Mischwasserableitung ab Mittengrabenstrasse bis Kreisel Lindenallee - Neubau Regenüberlauf Lindenallee mit Anschluss an bestehende Mischwasserleitung Allmendstrasse - Neubau Regenwasserleitung ab Regenüberlauf Lindenallee bis bestehender Regenwasserkanal unter Gleisanlagen BOB - Neubau Regenwasserleitung ab Mittengrabenstrasse bis neuer Regenwasserleitung - Neubau Schmutzwasserleitung ab Mittengrabenstrasse bis bestehender Schmutzwasserkanal unter Gleisanlagen BOB - Schützen und verlegen von bestehende Werkleitungen Wasser, Elektro, Telefon, Kabelfernsehen


name: Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern

name: Federal Office for Buildings and Logistics FOBL

description: (18021) 485 Renewal of the biometric data collection system platform (ESYSP).

title: (18021) 485 Renewal of the Biometric Data Collection System Platform (ESYSP)

street: Fellerstrasse 21

street: Chutzenstrasse 24

Xplain AG

street: Bahnhofstrasse 22

secunet Security Networks AG

street: Kurfürstenstraße, 58

countryName: DE

AdNovum Informatik AG

street: Röntgenstrasse 22


name: Einwohnergemeinde Langendorf, Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf, Suisse, E-mail:

title: Schulraumerweiterung Schulareal Weihermatt - 1. Neubau Schulgebäude M - 2. Neubau Doppelturnhalle E - 3. Sanierung und Umbau Turnhalle F - 4. Umgebung und Werkleitungen

description: Gesamtsanierung, Leistungsverzeichnis in den Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: 3.1 Bedingungen: - Für BKP 211 Baumeisterarbeiten findet eine obligatorische Begehung statt am: Dienstag 04.09.2018 um 15:00 Uhr: Treffpunkt Eingang Turnhalle F. Firmen, welche nicht an der Begehung/Besichtigung teilnehmen, werden vom Verfahren ausgeschlossen. - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen.

awardCriteriaDetails:
Angebot / Eingabesumme: 650
Nachweis zur Leistungserbringung Referenzen: 200
Schlüsselperson: 100
Lernende: 50


description: Instandsetzung und UmbauBKP 378.2 Schreinerarbeiten Bühnenbereich

title: BAV 60411 Kongresshaus und Tonhalle Zürich

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach


name: St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK)

title: Bobinenwagen mit besonderen Anforderungen


description: Le supplément perçu sur le réseau a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Les clients finaux avec une intensité électrique élevée peuvent demander le remboursement du supplément réseau en déposant chaque année une demande à cet effet auprès de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Le ratio entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute permet de déterminer l’intensité électrique. Les tâches mises aux concours dans le présent appel d’offres consistent à examiner les données fournies par les requérants. Il s’agit notamment de la preuve de la valeur ajoutée brute, du rapport de l’organe de révision, de la preuve des coûts d’électricité et de celle concernant la quantité d’électricité soutirée et du supplément acquitté en conséquence. Il convient, par ailleurs, de vérifier si le requérant a effectivement droit au remboursement du supplément réseau.

description: (18132) 805 Remboursement du supplément réseau – Examen des demandes de remboursement du supplément réseau.

Office fédéral de l'énergie OFEN

street: Mühlestrasse 4

name: Projet (1305) 805 bureau pour les appels d'offres publics

BDO AG

street: Schiffbaustrasse 2


title: Cluster 2012 SOB; Bahnersatzleistungen

description: Der Auftrag umfasst den Bahnersatzdienst mit Bussen anstelle des ordentlichen Bahnangebots. Hierzu gehören die Stellung von Bussen mit Zulassung für öffentlichen Personentransport und Einsatz von lizenzierten Buschauffeuren für den öffentlichen Personentransport.

eligibilityCriteria: öffentliche Verkehrsunternehmen (Busbetriebe); siehe Ausschreibungsunterlagen


title: Kantonsspital St. Gallen KSSG: Umbau iAmbi Haus 03

description: Bei Umbauarbeiten wird für eine Baustelleninstallation in einer ersten Etappe mit einer Bauplattform zwei Geschosse über dem Boden ein Gerüst und Lastenaufzug benötigt. In einer weiteren Etappe liegt der Baustellenzugang hinter einem fünfstöckigen Gebäude. Daher sind ein Lastenaufzug vor und einer hinter diesem Gebäude mit einer Passarelle über das Gebäudedach vorgesehen.


name: Transports publics de la région lausannoise SA

description: Le présent appel d’offres intervient dans le cadre du projet de construction de la nouvelle ligne de tramway de Lausanne-Flon à Croix-du-Péage en deux étapes et est composé d’une tranche ferme (étape A) et d’une tranche optionnelle obligatoire (étape B).Il s’adresse à un bureau d'études regroupant les professionnels spécialisés capables de traiter tous les aspects du présent mandat, selon les compétences requises dans le cahier des charges.L’assistance à la maîtrise d’ouvrage portera sur les prestations suivantes couvrant les différents domaines composant le projet: génie civil, courants forts, courants faibles, voie ferrée, ligne de contact, installations de sécurité, corps d’états techniques de bâtiment.Les phases concernées par le mandat sont les phases SIA 51, 52 et 53.

description: Tramway t1 — T-MA-015 — prestations d'assistance au maître d'ouvrage (BAMO).

street: Chemin du Closel 15

rs ingénieurs SA

street: Chemin de Faug 11


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Alhambra (1083TI) Ascenseur

description: Ascenseur Estimation des travaux : CHF 78'300.-


name: Hirslanden Lausanne SA, Avenue d'Ouchy 31, 1006 Lausanne

title: Gegenstand des Auftrags ist die Auswahl eines Büros oder einer Gruppe von Ingenieurbüros HLKSSE und Architekt für die Sanierung der Eiswassererzeugung der Clinique Cecil für die SIA-Phasen 21 bis 53.

description: Le marché a pour objet de sélectionner un bureau ou groupement de bureaux d’ingénieur CVCSE et Architecte pour l’assainissement de la production d’eau glacée de la Clinique Cecil pour les phases SIA 21 à 53.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Immobilien RailCity

procurementMethod: selective

Ernst Niklaus Fausch gmbh

street: Feldstrasse 133


name: Stadt Chur, Grün und Werkbetrieb, Abt. Werkbetrieb, Industriestrasse 14, 7000 Chur, Schweiz, Telefon: 0812544746, E-Mail: werkbetrieb@chur.ch

title: Sanierung Werkleitungsflicke 2021 / 3. Etappe

description: Sanierung Werkleitungsflicke / 2021 3. Etappe (siehe Ausschreibung)


name: Bechtle Suisse SA, succursale de Suisse Romande à Morges

name: Etat du Valais, Département des finances et de l'énergie, Service cantonal de l'informatique, Section Achats

description: Le marché porte sur la fourniture, l'installation, la maintenance et le support d'un nouveau système de stockage de fichiers informatiques de technologie NAS pour le service informatique de l'Etat du Valais

title: Acquisition d'un nouveau système de stockage NAS

street: Avenue des Mayennets 4

street: avenue de la Gottaz 28A


title: Bergstrasse (Rotfluhstrasse bis Salsterkurve)

description: Aufgrund des allgemein sehr schlechten Zustandes beabsichtigen Kanton, Gemeinde und Werke am Zürichsee AG, die Bergstrasse im Abschnitt von der Rotfluhstrasse bis zur Salsterkurve komplett zu sanieren. Dabei werden folgende Infrastrukturträger neu erstellt: Ersatz Kanalisationsleitung auf einer Länge von ca. 120m Sanierung Kanalisationsleitung mit Inliner auf einer Länge von ca. 350m (nicht bestandteil dieser Ausschreibung) Ersatz von 21 Sammlerableitungen (SA bis Kanal) Wasserleitungen auf einer Länge von ca. 750 m inkl. Hauszuleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen (1m in Grundstück) sowie 40 m Hydrantenzuleitungen Gasleitungen auf einer Länge von ca. 310 m inkl. Hauszuleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen (1 m in Grundstück) EW-Rohrblöcke in verschiedenen Dimensionen auf einer Länge von ca. 850 m inkl. Hausanschlussleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen (1 m in Grundstück) Ersatz von 21 Kandelabern inkl. Fundamenten Austausch sämtlicher Schachtabdeckungen in der Fahrbahn Ersatz von ca. 3300 m2 Fundationsschicht, Tragschicht AC T 22S, Binderschicht AC B 22H und Deckschicht AC 8H in der Fahrbahn Ersatz von 400 m2 Tragschicht AC T 22N und Deckschicht AC 8N in den Zufahrtsstrassen Ersatz von ca. 1900 m2 Tragschicht AC T 22N und Deckschicht AC 8N im Gehweg Anpassungen von ca. 100 m2 privater Vorplätze (Belag, Verbundsteine, usw.) Hauptmengen informativ. Der Unternehmer kann aus diesen Angaben keine Ansprüche ableiten. Kanalisationsleitung CENTUB 400 mm, ca. 120 m1 Wasserleitung PE 160, GD 250, ca. 750 m1 Gasleitung PE 160, ca. 310m1 EW Kabelrohrblöcke, ca. 850 m1 Fundamente für Beleuchtungskandelaber, ca. 21 Stk. Erneuerung Strassenabschlüsse, ca. 1600 m1 Erneuerung Fundationsschicht, ca. 4000 m3 lose Belagsarbeiten Fahrbahn ca. 4000 m2 Belagsarbeiten Gehweg, ca. 2100 m2

eligibilityCriteria: Erfahrung und fachliche Kompetenz im städtischen Werkleitungs- und Strassenbau


title: Mieterausbau Höhere Fachschule für Sozialpädagogik

description: Für die Höhere Fachschule Sozialpädagogik wird eine neuer Standort im Mediapark in Aarau erstellt. Der Mieterausbau beinhaltet neun Schul- und Vorlesungsräume, vier Gruppenräume und fünf offene Gruppenzonen. Weiter werden für die Lehrpersonen Büro- und Vorbereitungsräume erstellt. Die Mietfläche beträgt knapp 3500 m2. Der ganze Mieterausbau muss innert sehr kurzer Zeit und mit wenig Vorbereitungszeit erstellt werden, es stehen zwischen der Genehmigung durch den Grossen Rat und dem Semesterbeginn nur ca. 5 Monate zur Verfügung. (Oktober 2018 bis Ende Februar 2019).


name: Service de coordination génie-civil Littoral, à l'attention de Viteos SA, Cédric Widmer,Quai Max-Petitpierre 4, 2001 Neuchâtel, Suisse

title: Clos-de-Serrières

description: Selon dossier d'appel d'offre.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offre.


title: Totalumbau Geschinen – Rosseye

description: Die Bahnstrecke der MGB Geschinen – Rosseye, km 34.750 bis km 36.850 wird auf einer Gesamtlänge von 2‘100 m im Rahmen der erforderlichen Substanzerhaltung der Infrastrukturanlagen erneuert. Aufgrund des bestehenden Zustandes, welcher Defizite im Unter- und Oberbau aufweist und dem vermehrten Verkehrsaufkommen, soll mit dem Totalumbau des Streckenabschnittes, die langfristige Nutzung gesichert werden. Zudem sollen die aktuellen internen und bahnbautechnischen Richtlinien und Vorgaben zum Bau der Infrastrukturanlagen vollumfänglich umgesetzt werden. Die Strecke liegt in einem Gebiet mit stark setzungsempfindlichem, torfhaltigem Baugrund mit hoher Grundwasserspiegellage. Die Erneuerung beinhaltet den totalen Ersatz der gesamten Gleisanlage auf dem Abschnitt. Das neue Gleistrassee wird in einem Abstand von 8 m parallel zur bestehenden Gleisachse erstellt. Der Auslass des Geschinersees wird bei km 35.560 mit einer neuen Brücke mit einer Spannweite von 9 m gequert. Das alte Bahntrassee wird zurückgebaut. Mit dem Neubau des Trassees werden sämtliche bahntechnischen Anlagen wie Fahrleitung, Stellwerktechnik, Entwässerung, Stromversorgung und Sicherheitsanlagen neu erstellt. Die Arbeiten erfolgen unter Betrieb der bestehenden Gleisanlage. Infolge des Totalumbaues muss die 16 kV Hochspannungsleitung der EW Obergoms auf einer Länge von ca. 880 m umgelegt werden. Hauptmengen Baumeisterarbeiten: NPK 113 Baustelleneinrichtungen Baustellenerschliessung, Baupiste B= 3 m, 2‘200 m Schutzmassnahmen, Kunststoffgitternetz H=1.50 m, 2‘670 m NPK 116 Holzen und Roden Entfernen Wurzelstöcke total ca. 600 Stk NPK 117 Abbrüche und Demontagen Pumpenhaus inkl. Nebenanlagen, 1Stk Brücke über die Rhone, 1 Stk Barriere Bahnübergang, 1 Stk Betonabbruch, 100 m3 Abbruch Beläge, 2‘200 m2 Abbruch Mast- und Signalfundamente, 70 Stk Abbruch Schächte, 28 Stk Aushub Altschotter NPK 151 Werkleitungen Grabenaushub, 460 m3 Kabelschutzrohre D=40/80/100/120/150, 13‘150 m Schächte, 45 Stk Fahrleistungsmastfundamente, 51 Stk Fahrleitungslawinenmastfundamente, 23Stk Fundamente für Barriere und Signale, 9 Stk NPK 171 Pfähle Verdrängungspfähle D=500 mm, L=6-8 m, 65 Stk Verdrängungspfähle D=350 mm, L=6-8 m, 40 Stk NPK 211 Baugruben und Erdarbeiten Kulturerdeabtrag, 6‘400 m3 Aushub, 43‘200 m3 Schotterspriessung, 350 m2 Materiallieferungen, Kiesgemisch 0/45, 12‘700 m3 Geokunststoffe total, 117‘500 m2 Schaumglasschotter, 6‘500 m3 NPK 216 Altlasten, belastete Standorte und Entsorgung Entsorgung kontaminiertes Material, 2‘550 m3 NPK 223 Belagsarbeiten Walzasphalt, 86 t NPK 225 Gleisbau Unterbau ungebundene Gemische 0-45 frostsicher, 10‘500 m3 PSS- Material, 1‘500 m3 Erstellen Planie, 15‘000 m2 Vorschotter, 1‘840 m3 NPK 237 Kanalisationen und Entwässerungen Grabenaushub, 6‘600 m3 PE-Rohre D=400 mm, 2‘200 m Grabenschutzsystem, 4‘500 m NPK 241 Ortbetonbau Schalung, 130 m2 Bewehrung, 6 t Beton, 65 m3 NPK 321 Montagebau in Stahl Geländer, 20 m


name: Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG

name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Immobilien und Betrieb, PMI

description: Die Frauenklinik an der Effingerstrasse 102, gebaut 1999-2002, des Inselspitals Bern soll in der Haustechnik, Brandschutz, Gebäudehülle und Erdbebenertüchtigung instandgesetzt werden. Um damit den heutigen Anforderungen sicherheits-, bau- und haustechnisch und, soweit möglich, energetisch zu entsprechen. Die Massnahmen erfolgen in den Bereichen HLKKSE, Spitalmedien, Notstromversorgung, Gebäudehülle, Energie, Brandschutz und Erdbebensicherheit. Spitalverträgliche Realisierung der Instandsetzungsarbeiten. Das Projekt IFKL verfolgt im Wesentlichen die Zielsetzungen: Statische Ertüchtigung der Südfassade (separates Projekt innerhalb dem Bauperimeter). Und die atmosphär. und techn. Sanierung der Geschosse und Räume zur Sicherstellung eines optimalen Spitalbetriebes. Das Gebäude an der Effingerstrasse 102 wurde komplett stillgelegt.

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, IFKL, SKP 244 Lüftungs- und Klimaanlagen

street: Friedbühlstrasse 53

street: Werdenstrasse 84


name: État de Genève Office des bâtiments (OBA)

description: L'office des bâtiments de l'État de Genève (OBA) doit transformer le CO des coudriers entre 2018 et 2020. Le programme et les techniques d'enseignement ayant évolués, un remaniement des locaux est nécessaire, des rocades dans tous les étages sont prévues, avec l'adjonction de salles multimédias et de salles polyvalentes de sciences, le 4ème étage doit être transformé intégralement, les bureaux actuels doivent laisser place à des classes d'enseignement et une nouvelle salle de gym supplémentaire doit être construite.

title: Transformation, réfection, adaptation et création d'une salle de gymnastique/ CO des coudriers / Genève / appel d'offre d'ingénieur civil.

street: Case postale 32

ESM Ingénierie SA

street: Rue Viollier 8


title: Neubau Schulhaus Gansingen, Schulweg 3, 5272 Gansingen

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien


description:
Telecom SBB bewirtschaftet aktuell 9 500 km Lichtwellenleiter-Kabel mit total ca. 400 000 km Glasfasern, ca. 4 500 km Kupferkabel und ca. 30 000 Verteiler (Schränke, Muffen und Technikschränke) mit einem Wiederbeschaffungswert von 195 Mio CHF. Das Telecom Kabelnetz ist die Basis für den Betrieb des SBB eigenen Datennetzes.
                  Durch eine stark anwachsende Nutzung des Telecomnetzes, durch neue Services werden die Anforderungen an eine Operations System Support (OSS)-Landschaft zur Bewirtschaftung des Telecomnetzes immer höher werden. Das bedingt insbesondere eine Integration des Kabelmanagementsystems in die OSS-Landschaft der SBB. Verknüpfungen zu Umsystemen dürfen nicht manuell gepflegt werden (Naming, Freitextfelder, etc.), sie müssen via Schnittstellen aus den Umsystemen bezogen oder geliefert werden.
                  Der vollständige Beschaffungsgegenstand ist aus den Präqualifikationsunterlagen zu entnehmen.

title: KMS - Kabelmanagementsystem

SBB Informatik

street: Lindenhofstraße 1, Worblaufen


description: Überarbeitung des RGSK 2021 / AP4 gemäss "BL1 Ausschreibung Pflichtenheft RGSK 2025 / AP5"

title: Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Bern 2025 (RGSK 2025) und Agglomerationsprogramm der 5. (AP5) Generation


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 1 Auftrag 6

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst


name: Union postale universelle UPU, à l'attention de Agnès Camey,Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15, Suisse, Téléphone: 031 350 33 02, Fax: 031 350 31 10, E-mail:

title: L’Union postale universelle (UPU) à Berne (Suisse), institution spécialisée des Nations Unies, met en adjudication la fourniture de: Consultants opérationnels Dans le domaine suivant: •Storage and VMware : EMC storage, VMware Vcenter ESX, Horizon Suite, Vcops, •Microsoft Expert : MS servers and workstation system W2008, W2012, W7, SCCM, MS cluster, Active Directory, MS SQL experience •Network and Security : Checkpoint products (Firewall, IPS, QoS, Mobile Portal), brocade networks, F5 networks, Splunk


title: KZO, Grosser Spezialtrakt, Instandsetzung und Erweiterung

description: Lüftungsanlagen im Grossen Spezialtrakt der denkmalgeschütztem Kantonsschule Zürcher Oberland


name: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale Beschaffungsstelle

description:
— SIA Phase 32 (33): Fertigstellung Bauprojekt.
                   — SIA Phase 41: Ausschreibung.
                   — SIA Phase 51 - 53: Ausführungsprojekt, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss.

title: Gemeinde Pratteln u. Augst - Salina Raurica Verlegung Hauptverkehrsstrasse 3/7, Neubau / Rückbau

street: Rheinstrasse 29

Jauslin Stebler AG

street: Gartenstrasse 15


name: Ferrari Architectes Lausanne,Avenue Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Extension du dépôt de Perrelet - Chauffage

description: Dans le cadre du projet d'extension et rénovation du dépôt des bus de Perrelet, le présent appel d’offres porte sur les travaux de chauffage. Ces travaux comprennent la fourniture, pose et mise en service : Nouveau collecteur-distributeur primaire en chaufferie. Remplacement d'un ancien groupe secondaire par un groupe régulé dans la chaufferie. Installation de 2 nouvelles sous-stations hydrauliques comprenant échangeurs, collecteurs-distributeurs, systèmes d’expansion, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle d’encrassement et régulation. Environ 1’400 panneaux rayonnants et 20 radiateurs. Raccordement de 17 batteries hydrauliques de monobloc. Raccordement de 2 chauffe-eaux d'ECS avec groupes régulés. Installation d'un chauffe-eau-PAC. Tuyauteries, robinetterie, régulation et accessoires hydrauliques sur les réseaux décrits ci-dessus. Le bâtiment restera en exploitation durant toute la durée des travaux.

eligibilityCriteria: Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives"


title: 742.00 Unterführung A13 - Steina Baumeisterarbeiten

description: Abtrag/Aushub 2'600 m3; Schächte 12 St; Entwässerungsleitungen 360 m; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'750 m3;


name: Service biomédical et achats institut central des hôpitaux de l'HVS, avenue du Grand-Champsec 86, case postale 800

description: Aiguilles sécurisées de prélèvement avec connecteur.Aiguilles sécurisées à ailettes de prélèvement avec connecteurAiguilles sécurisées à ailettes de prélèvement sans connecteurConnecteurs pour prélèvementTubes de laboratoire médicale pour l'analyse du sang

title: Matériel pré-analytique — aiguilles sécurisées de prélèvement avec connecteur — aiguilles sécurisées à ailettes de prélèvement avec et sans connecteur — connecteur pour prélèvement — tubes de laboratoire médical

description: — aiguilles sécurisées de prélèvement avec connecteur,— aiguilles sécurisées à ailettes de prélèvement avec connecteur,— aiguilles sécurisées à ailettes de prélèvement sans connecteur,— connecteurs pour prélèvement,— tubes de laboratoire médicale pour l'analyse du sang.

street: avenue du Grand-Champsec, 86 case postale 800


name: uas unternehmen für architektur und städtebau ag

description: Gesamtinstandsetzung Zentralwerkstätte VBZ


name: État de Genève Département des Infrastructures - (DI) Office cantonal des bâtiments

description: CFP Salle polysportMandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres et autres embrasures.CFC 691 Architecte

description: CFP BertrandMandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres et autres embrasures.CFC 691 Architecte

description: CFP ButinMandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres et autres embrasures.CFC 691 Architecte

title: MISE EN CONFORMITE DES FENETRES ET AUTRES EMBRASURES CFP Salle polysports / CFP Bertrand (+travaux connexe) / CFP Butin Mandat d'architecte en tant que planificateur général, phases SIA 31 à 61

description: Il s'agit d'un mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres et autres embrasures des bâtiments de l'Etat de Genève cités.Les aménagements et modifications prévus permettent de répondre aux exigences de l'article 56A du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses L 5 05.01 (RCI) quant à la qualité thermique de l'enveloppe des bâtiments pour une bonne performance énergétique.CFC: 691 Architecte

street: Boulevard Saint-Georges 16 - CP 32


title: Erweiterung Sport- und Freizeitanlage Widenbad: Einfriedungen

description: Ballfang, Handlauf mit Halterungssystem-Werbebande, Fundamente

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Auftragsspeziﬁsche Referenzen: 15
Referenzen Schlüsselpersonen: 15


title: Sanierung Tunnel Wasserfluh - Submission Totalunternehmer (Planung und Bau)

description: Im knapp 3.6 km langen Wasserfluhtunnel wird die Reisegeschwindigkeit erhöht, die vorhandene Schotterfahrbahn umfassend saniert. Im Jahr 2012 wurden bereits das komplette Tunnelgewölbe und auf rund einem Drittel die Tunnelfahrbahn auf der Seite Brunnadern saniert, die Sohle abgesenkt, die Wasserleitungen erneuert und eine neue Schotterfahrbahn sowie auf der gesamten Länge eine neue Deckenstromschiene eingebaut. Jetzt steht der Umbau der restlichen Tunnelfahrbahn (inkl. Tunnel unter der Staatsstrasse) an. Die Gleisgeometrie ist anzupassen, was einen Umbau des Oberbaus ab Portal Brunnadern sowie eine Anpassung der Deckenstromschiene bedingt. Die Instandsetzung erfolgt teilweise während Streckensperrungen. Die SOB sucht einen TU für die Planung und Ausführung ab SIA-Phase 32. Die Leistungen werden funktional beschrieben und die technische Variantenwahl (Schotter oder Feste Fahrbahn} dem TU im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen offen gelassen.

eligibilityCriteria: Voir les documents d'appel d'offres

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis inklusive LCC und Intervallkosten: 40
Bauprogramm, Leistungsannahmen, Infrastruktur: 25
Planung: 10
Qualität: 10
Nachhaltigkeit: 10
Organisation, Servicebereitschaft: 5


name: Stadtverwaltung Kreuzlingen Departement Gesellschaft und Liegenschaften

description:
BKP 558 Mandat Bauherrenvertretung (auftraggeberseitige Projektleitung).
                  Detaillierter Leistungsbeschrieb gem. Ausschreibungsunterlagen.

title: Erweiterung und Sanierung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Kreuzlingen

street: Marktstraße 4


name: Association des communes pour l'organisation médico-sociale de la Broye fribourgeoise, à l'attention de Anne-Catherine Javet Esposito,chemin du Donjon 1, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: 026 305 91 20, Fax: -, E-mail:

description: Carrelages

description: Parquets

title: Agrandissement de l'EMS Les Fauvettes à Montagny-la-Ville

description: 281.6-Soumission carrelages et faïences 281.7-Soumission de parquet

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Brunnmattschulhaus, BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Im Rahmen der Gesamtsanierung des Brunnmatt-Schulhauses, das aus fünf Bestandsgebäuden besteht, sollen sämtliche Abbruch- und Demontagearbeiten, Kanalisation-/Entwässerungsarbeiten, Baumassnahmen zur Erdbebensicherheit, Aushubarbeiten und Maurerarbeiten von dem Anbieter ausgeführt werden. Die Sanierung der Schule erfolgt in drei Realisierungsetappen, zwischen dem Herbst 2011/2012, Sommer 2012/2013, und dem Winter 2013/2014. Die Arbeiten erfolgen sowohl während des Schulbetriebes als auch in den Schulferien. Darüber hinaus, betrifft die Gesamtsanierung alle Gebäudeteile, welche in das Inventar der historische bedeutenden Bauten aufgenommen wurde.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20
Angebotspreis: 80
Schlüsselpersonal: 20


description: Interaktive Visualisierungs- und Videokonferenz-Infrastruktur Details sind dem Pflichtenheft zu entnehmen

eligibilityCriteria: aucunes

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Tiefbauamt Kanton St. Gallen, Straßenkreisinspektorat St. Gallen

description: Liefern und Einrichten eines Glättefrühwarnsystems mit 12 Messstationen inklusive einer Fachapplikation Straßenwetter-Informationssystem mit aktuellen und historischen sowie prognostizierten Daten beim Anbieter (Web-Lösung).

title: Beschaffung eines Glättefrühwarnsystems.

street: Martinsbruggstraße 75

Boschung Mecatronic AG

street: Aéropôle 108


description: Sanierung und Ausbesserung des Bestandes.

title: Sanierung Burghalde Baden, BUH1 BKP 271 Gipserarbeiten

Stadt Baden Planung und Bau

street: Rathausgasse 5


title: Stauffacherstrasse, Abschnitt Haltestelle Stauffacher bis Helvetiaplatz (Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau Bausumme: 1.63 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Groupement PMSB, p.a Perret-Gentil + Rey & Associés SA

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projet Léman 2030, I-PJ-LEM-GLS

title: Ligne 150, Lausanne-Renens. Saut-de-mouton et passage inférieur du Léman.

description: Ligne 150, Lausanne-Renens. Saut-de-Mouton et passage inférieur du Léman.Prestations de planification et de coordination dans les domaines des ouvrages d'art ferroviaire, du génie civil, de la géotechnique, de la géomatique et de la technique ferroviaire (pluridisciplinaire).Prestations de soutien au maître d'ouvrage pour la coordination avec les projets connexes (pluridisciplinaire).Prestations de direction locale des travaux.Phases partielles 32 (projet de l'ouvrage), 41 (appel d'offres) et 51 à 53 (réalisation).

street: Avenue de la Gare 43

street: Rue de la Villette 34


name: Evang.-Ref.-Kirchgemeinde Fehraltorf, Kempttalstrasse 56 8320 Fehraltorf

title: Neues Kirchgemeinde- und Gemeinschaftszentrum Fehraltorf

description: Bauneisterarbeiten

eligibilityCriteria: 02.07.2010 Kosten: Keine


description: Gérance de 7 groupes d'immeubles de standing

description: Gérance de 6 groupes d'immeubles de standing

title: Mandats de gérance blocs 1 et 4

description: Le présent appel d'offres consiste en la gérance d'une partie des immeubles propriété de l'Hospice général. Le parc immobilier a été réparti en 4 blocs en fonction de la catégorie de l'immeuble (standing, intermédiaire, populaire, spécifique). Ce sont les blocs 1 (20 groupes d'immeubles de standing) et 4 (immeubles particuliers) qui font l'objet de la présente procédure. Le marché est réparti en 3 lots pour le blocs 1 et 1 lot pour le bloc 4.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Belagseinbau und Werkleitrungsersatz Lediweg Wengen

description: - Bauarbeiten zu Werkleitungen Ersatz Trinkwasserleitung - Belagseinbau und Strassenentwässerung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 75
Referenzen: 15
Qualität / Organisation: 10


title: Projekt-/Rolloutmanagement und Gebäudeinfrastruktur

description: Diese Ausschreibung beinhaltet die Projektleitung des gesamten Infrastruktur-Rollout für Smart Metering in den Gebäuden der Gemeinden Luzern und Kriens mit der notwendigen Arbeitsvorbereitung, welche die Gebäudeaufnahmen und die Erweiterung der Datennetzinfrastruktur (DNI) in den Gebäuden umfasst.

awardCriteriaDetails:
Preis: 45
Qualität des Angebotes: 20
Erfahrung: 20
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 15
Erläuterungen: Für die Beurteilung der Angebote werden sowohl qualitative Kriterien als auch der Preis berücksichtigt, im Einzelnen wie folgt::
•ZK 1 Preis: (: 45
Pauschalpreis für gesamten Rollout:
•ZK 2 Qualität des Angebotes: (: 20
Auftragsanalyse mit Vorgehensvorschlag::
•Aufgabenverständnis – Vorgehen in den Projektphasen, Aufzeigen von Abhängigkeiten, Schnittstellen, Massnahmen zur Risikobeherrschung, QM-Konzept, Logistik und Kostenminimierung von Los 3.:
Organisation und Termine::
•Zweckmässige Projektorganisation mit praktikablen Abläufen und Schnittstellen zur Beherrschung und Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualität.:
•Aktueller Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ohne Einträge mit eigenem Verschulden/Beurteilung der Selbstdeklaration:
•Stundenansatz:
•ZK 3 Erfahrung: (: 20
Referenz Projekte::
•Projektmanagement in der Realisierung von Rollout-Projekten mit einer Projektgrösse von mindestens 2’000 Gebäuden.:
•Projektierung, Installation und Bauleitung in der Realisierung von Gebäudeaufnahmen.:
•Projektierung, Installation und Bauleitung in der Realisierung von Glasfaser-Erweiterungen Layer 1 (Inhouse LWL-Verkabelung und Spleissen) in Projekten mit einer Projektgrösse von mindestens 2’000 Gebäuden.:
•ZK 4 Qualifikation der Schlüsselpersonen: (: 15
Qualifikationen und Referenzen der Schlüsselpersonen (Projektleiter, Projektleiter-Stellvertretung, Gebäudeaufnehmer und LWL-Installateure):


name: Office fédéral de l'environnement OFEV, Division Climat, à l'attention de Reto Burkard, Chef du division, Division Climat,Worblentalstrasse 68, Ittigen, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 465 92 96, Fax: ----, E-mail:

title: Erarbeitung und Dokumentation des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) im nationalen Treibhausgasinventar (Submissionen 2023, 2024)


name: Stadt Winterthur Departement Finanzen Informatikdienste (IDW)

description: Im Rahmen des Projekts ICT-Profil wird die IT-Infrastruktur der Schule Profil. Berufsvorbereitung Winterthur erneuert. In der vorliegenden Submission schreiben hierfür die Informatik-dienste Winterthur (IDW) zusammen mit der Schule Profil. Notebooks, Desktops und Monitore sowie Dienstleistungen in den Bereichen Lieferung, Rollout, Golden Image, Wartung, Support und Beratung aus.

title: IT-Hardware und -Dienstleistungen für die Schule Profil (ICT-Profil)

street: Turbinenstrasse 16

ITRIS Informatik AG

street: Industriestraße 169


description: Le présent appel d’offres a pour but de couvrir les besoins récurrents de l’Armée suisse en cadenas Abus. Ce matériel est utilisé depuis des années dans un domaine important en matière de sécurité (chasseurs de chars, Piranha, Leo, chars de grenadiers, etc.). Il est par conséquent impossible de passer à une autre marque pour des raisons économiques et de compatibilité (sécurité, accès aux différents systèmes, échange des cadenas et des clés déjà en circulation, acquisition). Le contrat d’achat actuel expire et doit être renouvelé.

title: ABUS Schlösser

Armasuisse Achats & Coopérations CC OMC

street: Guisanplatz 1

ABUS SCHWEIZ AG

street: Oberneuhofstrasse 1


description: Mobilier pour logements d'étudiant-e-s (chaise, table, bureau, lit gigogne et matelas).

description: Canapés pour espaces commun dans des appartements.

title: Mobilier logements pour étudiants Vortex

description: — préparation et planification de l'exécution des marchés,— livraison — montage — distribution dans les logements,— élimination des déchets,— suivi du projet — élimination des défauts,— suivi administratif.

FMEL

street: Avenue de Rhodanie 64


name: Generalplanergemeinschaft Borna c/o Büro für Bauökonomie AG

description: Heizungs- und Kälteanlagen

title: BKP 240 Heizungs- und Kälteanlagen

description: Heizungs- und Kälteanlagen

street: Zähringerstrasse 19


title: Linie 650, Olten - Killwangen, Aarau, parallele Einfahrt Gleis 5/6

description: Im Bereich der Gleisanlage östlich des Bahnhofes Aarau wird ein neues Gleis mit Anschlüssen an die Streckengleise erstellt. Der Neubau ermöglicht die notwendige Entflechtung für die Optimierung des Betriebsablaufs im Bahnhof Aarau. Der Unterbau wird im Bereich des neuen Gleises mit Ausnahme des Abschnittes über der Unterführung Gais mit Fundationsschicht und Sperrschicht komplett saniert. Es ist vorgesehen, eine 7 cm starke Sperrschicht AC Rail 22 mit 3% Querneigung einzubauen. Als Ausgleichsschicht werden 3 cm Asphaltgranunlat /Fräsasphalt 0/16 eingebaut. Die im Bereich des neuen Gleises vorhandenen Gleisanlagen werden rückgebaut, die Fahrleitungen, die Sicherungs- und Kabelanlagen angepasst und teilerneuert. Die Entwässerung im Baustellenbereich wird ersetzt. Die vorliegend ausgeschriebenen Arbeiten umfassen: Erstellen, betreiben und Rückbauen Installationsplatz Rückbau Rückhaltesysteme Rückbau Mastfundamente (Fahrleitungen und Signale) Rückbau Kabelkanäle und Rohrleitungen Baugrubensicherung Schotterspriessung Unterfangungen Schutzwände mit New Jersey Elementen Schutzwände mit Stahlprofilen und Kunststoffnetzen Bau von Kabelkanälen und Werkleitungen Einbau von Gleisentwässerung Bau von Fundamente für Fahrleitungsmaste und Signale Erstellen der projektierten Fahrleitungs-Fundamente gemäss abgegebenen technischen Zeichnungen und der Fundamenttabelle im ausgeschriebenen Projektperimeter Erstellen von Leitungsquerungen unter Bahngleisen Erstellung von Gleisbauunterschichten PSS und bituminöser Sperrschicht Erstellung von Fundationsschichten Erstellung von Vorschotterung Gleisbauarbeiten Hauptmengen: Kabelkanalisation Abbruch Kabelkanalisation: Kabelkanäle, 160 m‘ Kabelschutzrohre, 50 m‘ Kabelschächte, 2 m‘ Fundamente/Wannen, 5 m‘ Neubau Kabelkanalisation: Kabelkanäle, 550 m‘ Kabelschutzrohre, 1'100 m‘ Kabelschächte, 6 m‘ Fundamente Abbruch Fundamente: FL-Fundamente, 12 St SA-Fundamente, 5 St Neubau Fundamente Erdbau: Aushub, 26 m3 Abtransport, 26 m3 FL-Fundamente, 13 St SA-Fundamente, 5 St Gleisbau Abbruch von Gleisen: Stahlschwellen, 590 m‘ Holzschwellen, 1'130 m‘ Schienen, 3'230 m‘ Ausbau von Unterbauten im Gleisbereich Schotter: Aushub, 4'900 m3 Abtransporte, 5'400 m3 Einbau von Unterbauten im Gleisbereich Erdbau: Aushub, 6'900 m3 Abtransporte, 9'000 m3 Fundationsschichten: Kiessand, 6'900 m3 PSS, 230 m3 Entwässerung: Rohrleitungen, 1'300 m3 Sand, 200 m3 Kiessand, 1'500 m3 Sickergeröll, 200 m3 Schotter, 2'000 m3 Vorschotterung, 3'000 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Wirtschaftlichkeit:
2. Qualität:
Die Qualität wird anhand der folgenden Subkriterien beurteilt. Für einzelne Kriterien wurden Mindestwerte definiert, die zwingend erreicht werden müssen.:
1. Einhaltung der geforderten Qualität,: 40
Nachweis::
- Mind. je 2 Referenzen der am Projekt beteiligten Schlüsselpersonen (Bauführer und Polier):
2. Zweckmässiger Bauablauf und Baulogistik,: 30
Nachweise::
- Technischer Bericht mit Beschreibung der Arbeitsabläufe und der Leistungsannahmen:
- Konzept der Baustellenlogistik und Baustelleninstallation:
3. Gewähr für Einhaltung Termin,: 20
Nachweis::
- Bauprogramm:
4. Berücksichtigung der Umwelt,: 10
Nachweis::
- Entsorgungskonzept Baustellenabfälle und -abwasser:
Summe der Nutzwertpunkte (Zielwert = 300):
Die Bewertung der qualitativen Subkriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala::
0 nicht beurteilbar; keine Angaben:
1.0 sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums; ungenügende Angaben:
2.0 schlechte Erfüllung; Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
3.0 normale, durchschnittliche Erfüllung; Sollangabe, entspricht dem ausgeschriebenen Grundangebot:
4.0 gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5.0 sehr gute Erfüllung;qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Von den Angeboten, die den qualitativen Zielwert erreichen, erhält das Angebot den Zuschlag, welches die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist.:


name: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf

description:
Baubegleitung der Flexity Zürich Tramfahrzeugen gemäss dem Lastenheft.
                  Die Baubegleitung umfasst insbesondere die folgenden Leistungen:
                  1) Überprüfung des Projektfortschritts
                  2) Überprüfen der vereinbarten einzelnen Funktionen des Fahrzeugs
                  3) Überprüfen der vereinbarten konstruktiven Eigenschaften des Fahrzeugs
                  4) Laufende Überprüfung der im QS-Prozess entstehenden Nachweisdokumente von Bombardier Transportation und deren Unterlieferanten
                  4a) Sicherstellung der gleichbleibenden Ausführung, Eigenschaften und Qualität über alle gelieferten Fahrzeuge und Komponenten
                  4b) Überprüfung der Massnahmen und Sonderfreigaben bei Abweichungen von Soll-Vorgaben
                  4c) Identifizierung und Dokumentation von Einzel- und Serienmängeln, inkl. Einleitung und Überwachung der entsprechenden Massnahmen, sofern diese nicht von den vereinbarten, festgelegten Ausführungen, Eigenschaften und Verfahren abweichen.

title: Baubegleitung Flexity Zürich

description: Baubegleitung Flexity Zürich

street: Luggwegstrasse 65

VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH

street: Könneritzstraße 31


description: Die Ausschreibung beinhaltet die Ausführung der Fugendichtungen für die Erweiterung und Sanierung des Bildungszentrums Zürichsee in Horgen.

title: BZZ Horgen, Erweiterung und Gesamtsanierung; BKP 225 Fugendichtungen

Hochbauamt, Baubereich 3

street: Stampfenbachstrasse 110


title: Sanierung Schulhaus Boden

description: Sanierung Gebäudehülle Ersatz Dachstuhl

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzen: 10
Schlüsselpersonen: 10
Termine: 10


name: Commune de Saignelégier, à l'attention de M. Daniel Jolidon,Rue de la Gare 18, 2350 Saignelégier, Suisse, Téléphone: 032/951.16.22, Fax: 032/951.22.27, E-mail:

title: Commune de Saignelégier Viabilisation "Sur les Craux"

description: Travaux de viabilisation du lotissement "Sur les Craux": Installations de chantier, terrassements, conduites souterraines, chaussées

eligibilityCriteria: Seules les entreprises inscrites sur SIMAP, par courrier, fax ou courriel à l'adresse ci-dessous jusqu'au 15.10.2015 - 18.00 recevront le dossier d'offre. Après ce délai, aucune inscription ne sera prise en compte. Les entreprises doivent conserver une preuve de leur inscription.


title: BKP 272 Metallbauarbeiten Brandschutzabschlüsse

description: Einbau von Brandschutzfronten in Metall-Glas mit brandfallgesteuerten Doppelflügeltüren zur Bildung von abgeschlossenem Treppenhaus, Fluchtweg


description:
Hauptverteilung / Messungen
                  Unterverteilungen

title: Schulanlage Engerfeld Instandsetzung und Erweiterung

Stadt Rheinfelden Stadtbauamt

street: Rathaus/Marktgasse 16


title: Koronare Angiographieanlage

description: Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Schulung, Service / Wartung einer monoplanen, deckengehängten, koronaren Angiographieanalage

eligibilityCriteria: Hersteller und Inverkehrbringer von koronaren Angiographieanlagen mit eigenem Sitz- und Vertriebs- und Serviceorgan in der Schweiz. Keine Distributionsgesellschaften.


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Expérience utilisateur:Les services de base attribués consistent dans le suivi de deux versions pour la plate-forme transactionnelle EasyGov.swiss durant la période du 4e trimestre 2021 au 3e trimestre 2022.

description: Test logiciel:Les services de base attribués consistent dans la réalisation de deux versions pour la plate-forme transactionnelle EasyGov.swiss durant la période du 4e trimestre 2021 au 3e trimestre 2022.

description: Achat:Les services de base attribués consistent dans le traitement des projets d’appels d’offres et le conseil en matière de marchés publics durant la période du 4e trimestre 2021 au 3e trimestre 2022.

title: (21110) 704 recours à des prestations externes dans les domaines «Achat, test logiciel et expérience utilisateur»

description: — lot 1 Achat:Un expert en achats publics et, si nécessaire, un adjoint, s’occupent des projets d’appels d’offres principalement liés à l’informatique. Outre le conseil aux chefs de projet et au personnel technique, les services comprennent la préparation de tous les documents d’appel d’offres, de l’analyse des besoins au compte rendu;— lot 2 Test logiciel:Un responsable des tests conçoit et planifie des séries de tests; il les réalise avec son équipe pour la plate-forme transactionnelle EasyGov.swiss— lot 3 Expérience utilisateur:Un responsable UX conçoit et planifie le design UX avec son équipe d’experts UX et il assure le suivi de la mise en œuvre sur les plate-formes des portails EasyGov et SME.

street: Fellerstrasse 21

Zeix AG

street: Badenerstrasse 65

stepwise AG

street: Werftestrasse 4

BENNETT BILL GmbH

street: Bucherstrasse 1

name: Kanalreinigung und Zustandsaufnahme - NICHT ÖFFNEN


name: Kunz + Jeppesen AG,à l'attention de Boris Meyer, Therwilerstrasse 13, 4153 Reinach, Suisse, Téléphone: 061 715 98 00, Fax: 061 715 98 01, E-mail:

title: Baumeisterarbeiten

description: Objektbeschrieb: – Erweiterung des bestehenden Gebäudekomplexes um 36 Pflegezimmer und den dazugehörigen Nebenräume. – ErweiterungVerwaltung und Dorfbachumlegung 211 Baumeisterarbeiten + 152 Dorfbachumlegung Die Dorfbachumlegung ist nach den Ausführungsplänen der Firma GSI auszuführen.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 60
Qualität der Referenzen (g. Detail Submission): 20
Lehrlingsausbildung (Verhältnis Firmengröße): 10
Qualitäts und Sicherheitsmanagement: 10
Angebotspreis (bereinigt): 60
Qualität der Referenzen (g. Detail Submission): 20
Lehrlingsausbildung (Verhältnis Firmengröße): 10
Qualitäts und Sicherheitsmanagement: 10


name: Stadt Schlieren Abteilung Alter und Pflege Alterszentrum Sandbühl

description: — Lieferung der von der Abteilung Alter und Pflege benötigten Inkontinenzmaterial, Pflege- und ToilettenartikelDie Produkte und die Lieferprozesse müssen demnach den Anforderungen gemäß der Gesundheitsgesetzgebung entsprechen. Einzelne Artikel sind als Medizinprodukte zu qualifizieren. Daher hat die Lieferantin ebenfalls die Anforderungen gemäß der Heilmittel- und namentlich der Medizinproduktegesetzgebung zu erfüllen.Gemäß Anhang 1

title: Ausschreibung Beschaffung Inkontinenzmaterial, Pflege- und Toilettenartikel

street: Färberhüslistrasse 9

Cosanum AG

street: Brandstrasse 28