title: Gesamtsanierung, Sammlung Oskar Reinhart (SOR) „am Römerholz“ in Winterthur. Anpassung von Klima- und Brandschutz an aktuelle Museumsstandards.

description: Die international bedeutende Kunstsammlung Oskar Reinhart ist in Gebäuden des Bundes, in der Villa am Römerholz in Winterthur untergebracht. Veränderungen an die Anforderungen im personellen und organisatorischen Bereich des Museums, sowie die vorhandenen klimatischen Verhältnisse, die nicht mehr den üblichen internationalen Standards entsprechen, machen diverse bauliche Massnahmen erforderlich. Im Vordergrund stehen Interventionen zur Verbesserung des Raumklimas und des Brandschutzes in den Ausstellungsräumen. Zusätzlich wird das Museumscafé betrieblich optimiert und die Infrastruktur für die Museumspädagogik ausgebaut. Im Verwaltungsbereich werden räumliche und betriebliche Veränderungen vorgenommen sowie im Museumsbereich die notwendigen Voraussetzungen für einen modernen Kulturgüterschutz geschaffen. Aufgrund der naturgemäss hohen Sicherheitsanforderungen sowie der Komplexität der Baumassnahmen bleibt das Museum während der Bauzeit geschlossen; die Kunstgüter werden ausgelagert. Ausgeschriebene Arbeitsgattungen: - BKP 271.0 Verputzarbeiten (innere) - BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten - BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips


name: Viteos S.A. Service de l'électricité,rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032 886 00 00, URL www.viteos.ch

scheme: CPV

title: Fourniture d'une installation 24 kV blindée SF6.

documentType: tenderNotice

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


title: 2021_MS_Ersatz Autoklaven AEMP Triemli

description: Ersatz der drei bestehenden Autoklave unter laufendem Betrieb, Rückbau der drei bestehenden Autoklave. Neues Zubehör.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


documentType: awardNotice

title: Installation de ventilation.

description: Ecole Le Sapay.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

CLR architectes SA

street: rue des Vieux-Grenadiers 8

Alpiq InTec Romandie SA

street: Route du Nant d'Avril 56


title: BKP 281.2 Bodenbeläge aus Linoleum

description: Bodenbeläge aus Linoleum, inkl. Schmutzschleusen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität: 30
Zertifikate: 10


title: Erneuerung Güter- und Waldstrassen Untervaz: 1. Vorlage, Baumeisterarbeiten

description: Güterstrasse H65: Kiesstrasse L = ca. 450 m // Güterstrasse H64: Kiesstrasse L = ca. 690 m, Betonstrasse L = ca. 90 m // Waldstrasse: punktuelle Ausbauten


title: Wärme Lyss Nord – Fernwärme-Rohrleitungssystem.

description: Gegenstand der Ausschreibung ist die komplette Lieferung und Montage inklusive Inbetriebnahme eines Fernwärme-Rohrleitungssystems. Ausgehend von der zentralen Wärmeversorgung erstreckt sich das Fernwärme-Netz in große Bereiche vom nördlichen Teil der Gemeinde Lyss. Der Lieferumfang umfasst die Transportleitungen, die Detailerschließungen und die Hausanschlussleitungen. Detaillierte Informationen enthalten die Angebotsunterlagen.

Wärme Lyss Nord AG

street: Beundengasse 1

a energie AG

street: Lyssstraße 5


name: CHUV_Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité, à l'attention de M. Marc Sittig,Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse, E-mail:

description: Travaux de maçonnerie, béton et béton armé

description: Appareils à courant fort

description: Installations à courant fort et courant faible

description: Distribution de chaleur et installations de refroidissement

description: Calorifugeage, isolations

description: Installations de gaz médicaux

title: CHUV_Travaux préparatoires pour la réalisation d'un bloc opératoire préfabiqué au niveau 06/07 du bâtiment hospitalier CHUV

documentType: cancellationDetails

description: Travaux préparatoires nécessaires à la réalisation d'un bloc opératoire préfabiqué au niveau 06/07 du bâtiment hospitalier CHUV

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges salariales conventionnelles.


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

title: Coquilles protège-ouïe passives.

description: Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut procéder à l'acquisition de coquilles protège-ouïe passives. Les coquilles protège-ouïe passives servent à offrir une protection optimale de l'ouïe des militaires lors de toutes les formes d'engagements de l'armée. De plus, les coquilles protège-ouïe passives peuvent être utilisées aussi lors du tir hors du service. Utilisées conformément à l'usage pour lequel elles ont été conçues, les coquilles protège-ouïe passives ne doivent engendrer aucun danger pour la santé de l'utilisateur.

street: Wankdorfstraße 2

3M (Schweiz) AG

street: Eggstrasse 93


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Abteilung Nationalstrassenbau

title: N5, Umfahrung Biel, Verzweigung Brüggmoos

description: Le contournement de Bienne fait partie de la N5 entre Yverdon-les-Bains et Luterbach. L'échangeur des Marais de Brügg ainsi que les jonctions représentent la liaison Sud-Ouest de la branche Est. Ils relient la N5 à la T6 ainsi que le réseau à haut débit au réseau local. Pour l'échangeur des Marais de Brügg, il est prévu entre autre la construction à ciel ouvert des ouvrages suivants : Cuvelage à l'endroit de l'échangeur jusqu'au portail Sud du tunnel du Längholz, tunnel en direction du Weidteile, Pont Portstrasse sur la T6 ainsi que Pont Mittelstrasse sur la T6. Au préalable, il faudra déplacer de nombreuses conduites industrielles et exécuter une fouille avec une paroi étanche. Il faut prendre en compte les quantités principales (données aproximatives) suivantes : Constructions routières : 127'000 m2 Constructions de réseaux industrielles en dehors de la N5/T6 : 14'000 m1 Enceinte de fouille : 40'000 m2 Excavation : 400'000 m3 Micro-pieux : 27'000 m1 Ouvrages d'art, mètre cube de béton : 65'000 m3

eligibilityCriteria: Selon les indications dans le dossier de soumission.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: 1. Preis 50%:
2. Bauprogramm und Bauvorgänge inkl. Nachweis der Plausibilität.:
Darstellung der Bauabläufe und deren Abhängigkeiten unter:
Berücksichtigung der Leistungsannahmen und Ressourcen.:
Nachvollziehbarkeit und Nachweis der Plausibilität, dass:
mit dem gewählten Bauablauf die Meilensteine eingehalten:
und Reserven für Unvorhergesehenes ausgewiesen sind.:
Angaben zu detaillierten Bauvorgängen und Bauzuständen:
für ausgewählte Gewerke. Darstellung des kritischen Weges. 20%:
3. Technischer Bericht:
Technischer Bericht mit Installations- und Logistikkonzept,:
Realisierungsschwerpunkten, Nachweis Leistungsfähigkeit.:
Beschreibung der Baugrubenumschliessung (Dichtwand) inkl.:
Aufzeigen der Qualitätssicherungsmassnahmen zur Erzielung:
einer hohen Dichtigkeit.:
Beschrieb der Sicherheits- und Umweltmassnahmen. 15%:
4. Organisation:
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung.:
Erfahrung und Fachwissen der eingesetzten Personen. 10%:
5. QM-Konzept:
Darstellung eines objektbezogenen QM- Konzeptes mit Auflistung:
von qualitätsrelevanten Arbeiten und vorgesehenen Massnahmen:
zur Sicherstellung der Anforderungen. Objektbezogene:
Risikoanalyse mit: 5
Preisbewertung:
Der tiefste Angebotspreis erhält die Note 5. Der Betrag (150% vom tiefsten Angebotspreis) entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebotspreise werden auf der Geraden, welche durch diese 2 Punkte führt, interpoliert. Teurere Angebotspreise als der Betrag 150% vom tiefsten Angebotspreis erhalten die Note 1.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 1 bis 5::
1 = Wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar):
2 = ungenügend, die Anforderungen weitgehend nicht erfüllt:
3 = gut, die Anforderungen erfüllt:
4 = sehr gut, die Anforderungen teilweise übertroffen:
5 = ausgezeichnet, innovativ, weit über den Anforderungen liegend:
Punktberechnung::
Die Note jedes Kriteriums wird mit der entsprechenden: 5
1. Preis 50%:
2. Bauprogramm und Bauvorgänge inkl. Nachweis der Plausibilität.:
Darstellung der Bauabläufe und deren Abhängigkeiten unter:
Berücksichtigung der Leistungsannahmen und Ressourcen.:
Nachvollziehbarkeit und Nachweis der Plausibilität, dass:
mit dem gewählten Bauablauf die Meilensteine eingehalten:
und Reserven für Unvorhergesehenes ausgewiesen sind.:
Angaben zu detaillierten Bauvorgängen und Bauzuständen:
für ausgewählte Gewerke. Darstellung des kritischen Weges. 20%:
3. Technischer Bericht:
Technischer Bericht mit Installations- und Logistikkonzept,:
Realisierungsschwerpunkten, Nachweis Leistungsfähigkeit.:
Beschreibung der Baugrubenumschliessung (Dichtwand) inkl.:
Aufzeigen der Qualitätssicherungsmassnahmen zur Erzielung:
einer hohen Dichtigkeit.:
Beschrieb der Sicherheits- und Umweltmassnahmen. 15%:
4. Organisation:
Zweckmässigkeit der Organisation inkl. Stellvertretungsregelung.:
Erfahrung und Fachwissen der eingesetzten Personen. 10%:
5. QM-Konzept:
Darstellung eines objektbezogenen QM- Konzeptes mit Auflistung:
von qualitätsrelevanten Arbeiten und vorgesehenen Massnahmen:
zur Sicherstellung der Anforderungen. Objektbezogene:
Risikoanalyse mit: 5
Preisbewertung:
Der tiefste Angebotspreis erhält die Note 5. Der Betrag (150% vom tiefsten Angebotspreis) entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebotspreise werden auf der Geraden, welche durch diese 2 Punkte führt, interpoliert. Teurere Angebotspreise als der Betrag 150% vom tiefsten Angebotspreis erhalten die Note 1.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 1 bis 5::
1 = Wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar):
2 = ungenügend, die Anforderungen weitgehend nicht erfüllt:
3 = gut, die Anforderungen erfüllt:
4 = sehr gut, die Anforderungen teilweise übertroffen:
5 = ausgezeichnet, innovativ, weit über den Anforderungen liegend:
Punktberechnung::
Die Note jedes Kriteriums wird mit der entsprechenden: 5


currency: EUR

mainProcurementCategory: services

Office fédéral de la statistique (OFS)

street: Espace de l'Europe 10

GfK Switzerland AG

street: Obermattweg 9


title: BAV 80693 Schulanlage Mühlebach (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Instandsetzung und Erweiterung BKP 122 Provisorien Schulraumbauten


description: Dienstleistungsauftrag für Planungsbüros Fachrichtung Architektur. Die Leistung umfasst grundsätzlich die Phasen gemäß SIA 102 mit Gesamtleitermandat gemäß SIA 112 Modell Bauplanung (Verständigungsnorm). Der detaillierte Leistungsbeschrieb befindet sich in den Ausschreibungsunterlagen.Die Fachplaner werden zu einem späteren Zeitpunkt von der Gemeinde Herzogenbuchsee separat beauftragt. Die Leistung umfasst die SIA-Phasen:— 31 Vorprojekt,— 32 Bauprojekt,— 33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt,— 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag,— 51 Ausführungsprojekt,— 52 Ausführung,— 53 Inbetriebnahme, Abschluss.

title: Neubau von 2 Vierfachkindergärten in Herzogenbuchsee

description: Dienstleistungsauftrag für Planungsbüros Fachrichtung Architektur. Die Leistung umfasst grundsätzlich die Phasen gemäß SIA 102 mit Gesamtleitermandat gemäß SIA 112 Modell Bauplanung (Verständigungsnorm). Der detaillierte Leistungsbeschrieb befindet sich in den Ausschreibungsunterlagen.Die Fachplaner werden zu einem späteren Zeitpunkt von der Gemeinde Herzogenbuchsee separat beauftragt. Die Leistung umfasst die SIA-Phasen:— 31 Vorprojekt,— 32 Bauprojekt,— 33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt,— 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag,,— 51 Ausführungsprojekt,— 52 Ausführung,— 53 Inbetriebnahme, Abschluss.

procurementMethod: selective

Einwohnergemeinde Herzogenbuchsee

street: Bernstrasse 2


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projektmanagement

street: Postfach 345

Frutiger AG

street: Frutigenstraße 37


title: Submission BLM TP2 Schwellen

description: Materiallieferung Holzschwellen für Erneuerung Adhäsionsbahn Grütschalp Mürren

awardCriteriaDetails: Preis:


name: SBB AG Infrastruktur/Einkauf, Supply Chain und Produktion Strategischer Einkauf Fahrweg

description: Cet appel d'offres sert à attribuer des contrats pour l'achat de l'étrier de la caténaire des CFF SA et de RAILplus SA. Les contrats ont une durée de cinq ans et trois options pour une année supplémentaire chacune.Les CFF et RAILplus AG concluront chacun un contrat distinct avec l'adjudicataire.Le contrat-cadre des CFF ci-joint, y compris les conditions générales et les annexes, s'applique également sans réserve quant au contenu aux prestations fournies par l'adjudicataire à RAILplus AG.RAILplus AG conclura avec l'adjudicataire un accord-cadre séparé correspondant, comprenant des annexes.Le soumissionnaire peut soumettre une offre pour un seul ou plusieurs lots (pour le fractionnement des lots, voir le formulaire d'offre.La rémunération de ces derniers a lieu conformément à «Anhang: Preisblatt» (annexe liste des prix).Une allocation stratégique des lots dans le rapport 60:40 est visée. L'attribution est basée sur l'offre économiquement la plus avantageuse.

title: OF-20-070 Étrier de la caténaire

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Hilfikerstrasse 3


currency: CHF

name: Cablex AG,Sternmatt 6, 6010 Kriens, Suisse

title: Gesamterneuerung Cityring Luzern; TP4 Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen; FB7 Kabelanlagen: Los 7.b, Lieferung+Montage LWL-Zentralenverbindungen

description: Für die Gesamterneuerung Cityring werden sämtliche LWL-Kabelanlagen ersetzt. Um den Tunnelbetrieb aufrecht erhalten zu können, sind grössere Provisorien notwendig. Die Arbeiten erfolgen zum grossen Teil während der Nacht (20.00 – 06.00 Uhr). Die Arbeiten werden in den Tunnelzentralen, im Werkleitungstrasse (WLT), sowie im Fahrraum getätigt. Es wurden Meilensteine definiert, um die terminlichen Schnittstellen zwischen Bau und BSA sauber zu regeln. Ein Nichteinhalten dieser Meilensteine wird mit Konventionalstrafe geahndet.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien 1. Preis: 50
2. Qualität der technischen Systemauslegung/Komponenten: 20
3. Organisation/Terminprogramm: 20
4. Auftragsanalyse/QM-Konzept: 10
1. Preis: 50
2. Qualität der technischen Systemauslegung/Komponenten: 20
3. Organisation/Terminprogramm: 20
4. Auftragsanalyse/QM-Konzept: 10


name: Spontis SA, à l'attention de Roger Gumy,Route de la Plaine 43, 1580 Avenches, Suisse, Téléphone: +41 58 856 20 35, E-mail:

description: Compteurs monophasés directs PLC

description: Compteurs triphasés directs PLC

description: Compteurs triphasés directs 4G

title: Marché de compteurs intelligents d'électricité (Compteurs SMART)

description: Compteurs intelligents d'électricité (Compteurs SMART)

eligibilityCriteria: Selon les indications du dossier d'appel d'offres


title: Purnal Baumeisterarbeiten

description: Abtrag/Aushub 400 m3; Schüttungen/Hinterfüllungen 200 m3; Fundationsmaterial 50 m3; Ungespannte Anker 500 m; Beton 100 m3; Schalungen 300 m2


name: C.C.M.-srl,Via Monte Grappa 2/4, 20060 Truccazzano, Italie

name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Philippe Moraga,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, E-mail:

title: Fourniture et pose de guichets d'enregistrement dans le hall des départs

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: H19 Strassenkorrektion Rueun - AS Andiast, Belagsarbeiten

description: AC T 22 4'050 t; AC 8 825 t; Abschlüsse aus Natursteinen 1'000 m; Abdichtungen PBD 235 m2; Fundationsmaterial 2'300 m3


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt und Stadtgärtnerei

description: Das Projektziel ist die Umsetzung des Projektes «Aufwertung St. Albanteich-Promenade Basel» auf Basis des Vorprojektes der Projektverfasser Westpol Landschaftsarchitektur und Schmidt + Partner Bauingenieure AG aus dem Jahr 2020. - Aufwertung bestehender und Schaffung neuer Freiräume und Aufenthaltsqualitäten im Gewässerraum St. Albanteich-Promenade - Aufwertung Fusswegverbindung zwischen Stadionstrasse und Redingstrasse - Ökologische Aufwertung der Gewässerufer - Erstellung von diversen Ingenieurbauwerken (Brücke, Sitzstufen, Quartierbalkon) und Instandsetzung der Ufermauer

eligibilityCriteria: 1. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt

awardCriteriaDetails:
Schlüsselpersonal: 40
Angebotspreis: 40
Auftragsanalyse: 20


title: See-Energie Luzern Zentrum Rohrbauarbeiten im Siedlungsgebiet.

description: Die Vergabe erfolgt vorbehältlich der Kreditzusage durch den Verwaltungsrat sowie der Erteilung der erforderlichen Baubewilligungen. Im Zentrum von Luzern wird ein sogenanntes Anergienetz erstellt. Das Projekt umfasst die Erstellung der PE-Grossrohr-Leitungen – HDPE Verteilleitungen VL / RL 3’600 Trm – HDPE Anschlussleitungen VL / RL 1'500 Trm – Diverse Armaturen

eligibilityCriteria: keine


title: Belagsarbeiten und Werkleitungsbau

description: - Fahrbahn frässen und Belagseinbau - SA inkl. Ableitung sanieren - GAL sanieren - Reparieren der Gasleitung

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Gemeinde Geroldswil, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil, Suisse, Téléphone: 044 749 32 30, Fax: 044 749 32 90, E-mail:

description: Die vorliegende Ausschreibung umfasst ein Bauvorhaben im Zentrum der Gemeinde Geroldswil. GERO: Objektbezeichnung: Neubau Zentrumsüberbauung Geroldswil, Baufeld Ost Bauwerksart: 4 MFH auf gem. Sockelgeschoss mit Gewerbenutzung im EG und 2 geschossiger TG Raumprogramm: 27 Wohnungen, Gewerbefläche für Grossverteiler, Gewerberaum für kleineres Ladengeschäft, Wasch-/Trockenräume, Veloraum und 2 UG mit AEH und Kellerräumen

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Dienstleistung Spültour im Trinkwasser-Versorgungsgebiet von IWB.

title: IWB, Periodische Armaturen- und Hydrantenkontrolle und periodische Spültour im Trinkwassernetz

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Dienstleistung Periodische Armaturen- und Hydrantenkontrolle sowie Spültour im Trinkwasser-Versorgungsgebiet von IWB (Industrielle Werke Basel).

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen für beide Lose: - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen. Die detaillierten Anforderungen der zwingenden Mindestanforderungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 50
Schlüsselpersonen:: 40
Armaturenkontrollgerät:: 10


name: Baudirektion Kanton Zürich Immobilienamt, Portfoliomanagement

description: Das Portfoliomanagement des Immobilienamts des Kantons Zürich ist für die Entwicklung und Steuerung desImmobilienvermögens verantwortlich. Dazu gehört die Planung und Verwaltung der Investitionsmittel, die Erarbeitung vonStrategien und die Aufnahme der Nutzer- und Betreiberbedürfnisse.Für diese Aufgaben wird regelmässig Unterstützung benötigt. Die Vergabe erfolgt mittels Rahmenvertrag. Bei konkretem Bedarfan Leistungen werden Einzelverträge abgeschlossen.La gestion de portefeuille de l'Office de l'Immobilier du canton de Zurich est responsable du développement et de la gestion desbiens immobiliers. Ca inclue la planification et la gestion des fonds d'investissement, l'élaboration des stratégies etl'enregistrement des besoins des utilisateurs et des opérateurs.Pour ces tâches un soutien régulière est nécessaire. Le contrat est attribué au moyen d'un accord-cadre. Des contrats individuelssont conclus s'il existe un besoin spécifique de services.

title: Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen für das Portfoliomanagement Kanton Zürich

street: Neumühlequai 10

Helbling Beratung + Bauplanung AG

street: Hohlstrasse 614


name: Trelleborg Antivibration Solutions Switzerland AG

name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Voyageurs P-OP-FSE-PTF-SEF

description: À l’occasion des contrôles ordinaires effectués sur les bogies de locomotive RE 460, ces composants mécaniques à base élastomère (pièces en métal et en caoutchouc) doivent régulièrement être remplacés. Pour pouvoir couvrir les besoins de la période de février 2019 à janvier 2023, ces pièces de rechange seront mises au concours dans le cadre d’une procédure ouverte. Les spécifications techniques AAA 11430698 décrivent les exigences posées aux pièces en métal et en caoutchouc utilisées dans des bogies entraînés et non entraînés ou dans des composants de bogie de véhicules exploités par CFF Voyageurs.

description: Pièces en métal et en caoutchouc pour bogies de locomotive RE 460.

street: Wylerstrasse 123/125

street: Soodstrasse 57


description: Ausschreibung der Krankentaggeld-Versicherung für die Mitarbeitenden der Gemeinde Binningen, Curt Goetz-Straße 1, 4102 Binningen.

title: Ausschreibung Krankentaggeld-Versicherung für die Einwohnergemeinde Binningen

Funk Insurance Brokers AG

street: Wartenbergstraße 40


name: Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG

title: Maschinenversicherung Industrielle Werke Basel IWB

description: Maschinenversicherung / Maschinenbetriebsunterbruch

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art.3, Abs.1 des Bundesgesetzes betreffend der Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG; SR 961.01). Das Versicherungsunternehmen muss über eine Bewilligung der Finma für den in dieser Ausschreibung massgebenden Versicherungszweig verfügen. Nicht zugelassen sind Versicherungsvermittler, von zugelassenen Versicherungsunternehmen autorisierte Broker, Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomerate.


name: Abwasserverband Morgental, Bleichestrasse 45 9323 Steinach

title: Baumeisterarbeiten neue Schlammentwässerung (V-011) ARA Morgental

description: Der Abwasserverband Morgental (AVM) hat entschieden im Jahr 2015 bis 2016 eine neue Schlammentwässerungsanlage zu realisieren. Im Rahmen des Projekts soll ein neues Betriebsgebäude und jeweils 2 Faulschlamm- und Faulwasserstapel erstellt werden.

eligibilityCriteria: 23.10.2015 Kosten: Keine


title: Soumission pour les travaux du lot 125 - béton armé et maçonnerie - CFC 211 - fondation des parkings et IHEID.

Fondation des Parkings

street: Carrefour de l'Étoile 1

Construction Perret SA

street: Route du Bois-de-Bay 38


name: Vice-présidence pour les systèmes d’information

description: L’EPFL souhaite rendre ses utilisateurs autonomes en ce qui concerne les demandes et les modifications de leurs ressources de stockage. La solution proposée doit permettre de fournir du stockage aux applications et aux collaborateurs.

title: EPFL— RFP — NAS2020

street: EPFL — VPSI — bâtiment MA — station 8


title: Erweiterung Schul- und Sportanlage Dorf Neubau Dreifachturnhalle 2543 Lengnau

description: Neubau Dreifachturnhalle mit Bibliothek, Einstellhalle und Aussenanlage.


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

title: Bern, Rathaus, Instandsetzung und betriebsspezifische Anpassungen/BKP 290 Generalplaner.

description: 2015 sollen die notwendigen Instandsetzungen und betriebsspezifischen Anpassungen projektiert werden. Es ist vorgesehen ab 2016 bis 2020 jährlich in sich abgeschlossene Teilprojekte unter laufendem Betrieb zu realisieren.

awardCriteriaDetails:
Referenzen Firmen und Schlüsselpersonen:
Analyse der Aufgabenstellung, Ressourcenplanung:
Honorarangebot für Planerleistungen:

street: Reiterstrasse 11


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Crèche Châteaubriand (1237) Construction en bois

description: Travaux de construction en bois (revêtements extérieurs & couverture des combles) Estimation : CHF 414'660.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Office fédéral des routes (OFROU) filiale de Thoune

title: EP Sion & EnvironsLot 261– PS 098 Jonction Sion-Ouest.

description: Travaux d'extension : construction de l'extension du pont du côté Martigny avec les phases suivantes : - travaux de terrassement, micropieux et enceintes de fouille - Le porte-à-faux côté Martigny du pont existant va être démoli par sciage - les fondations existantes du côté Martigny vont être élargies et renforcées par la mise en place de micropieux forés verticaux - bétonnage des béquilles arrière côté Martigny - comme le gabarit actuel de la N09 sous le pont existant n'est pas suffisant, l'extension du pont du côté Martigny sera bétonnée en position surélevée sur un cintre s'appuyant au milieu de la N09, berme centrale et sur les fondations des 2 culées Nord et Sud - levage et abaissement de l'extension par vérins hydrauliques s'appuyant sur un portique au milieu de la N09, berme centrale et sur 2 portiques s'appuyant sur les fondations des culées Nord et Sud - bétonnage des béquilles avant côté Martigny - bétonnage solde du tablier côté Martigny sur tours PAL ou similaire jusqu'aux 2 joints de chaussée - bétonnage du joint de clavage longitudinal ainsi que de la recharge du tablier existant du côté Martigny. Construction de l'extension du pont du côté Sierre avec les phases suivantes :- idem côté Martigny. Travaux d'assainissement : - protection hydrophobe des bordures, protection des bétons des anciennes et nouvelles béquilles avant ainsi que du dessous de l'ancien tablier.

street: Uttigenstrasse 54

name: offre: EP Martigny & Environs lot 210 - MK K

PraderLosinger SA

street: rt de Vissigen 110


title: BAV 40180 Suchtbehandlung Frankental

description: Instandsetzung und Umnutzung BKP 271 Gipserarbeiten


title: „Erneuerung KW Campocologno 1, Teilerneuerung und Revision Wasserfassung Saiento“

description: Lieferung folgender Armaturen und Verrohrung (inkl. Engineering, Konstruktion, Fabrikation, Routineprüfungen im Werk, Abnahmeprüfungen im Werk, Lieferung, sowie Montage vor Ort und Inbetriebsetzung): Teilerneuerung und Revision Wasserfassung Saiento mit Zubehör gemäss Dok D, Technische Spezifikationen

eligibilityCriteria: Termingerechte Einreichung eines vollständig ausgefüllten und von allen Angebotsbeteiligten rechtsgültig unterzeichneten Angebotes gemäss Ausschreibungsunterlagen Dokument B „Angebotsformulare & Preisblatt“ inklusive Selbstdeklarationsblatt und sämtlicher geforderter Nachweise, insbesondere der Erklärung, die Vertragsbedingungen gemäss Dokument C „Entwurf Werkliefervertrag“ einzuhalten. Änderungen und Ergänzungen der Angebotsformulare sind nicht zulässig.

awardCriteriaDetails:
Preis: 40
Technischer Bericht: 55
Referenzen: 5
Erläuterungen: Die Offerten werden anhand der in der Reihenfolge der:


name: Kaladent AG,Schachenstrasse2, 9016 St. Gallen, Suisse

name: Centrale commune d’achats (CCA), à l'attention de Secrétariat,Rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de matériel dentaire

description: L'Etat de Genève cherche à acquérir pour la Clinique Dentaire de la Jeunesse des articles de matériel dentaire. La Centrale Commune d'Achats est chargée de lancer et de conduire la présente procédure d'appel d'offres pour trouver un ou plusieurs soumissionnaires capables de fournir les différents articles demandés.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'AMP qui accorde la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Les pièces ci-dessous doivent se trouver dans l'offre au moment de son dépôt, sous peine d'élimination de l'offre : 1.Attestations sociales (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des documents suivants : a)attestation AVS / AI / AC / APG / LAMat; b)attestation LAA; c)attestation LPP. 2.Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de retraite, perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (Nota bene : prendre contact avec l'OCIRT, tél. 022 388 29 29, fax: 022 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres). Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a)attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche ou b)attestation de l’OCIRT 3.Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’attestation suivante : a)attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b)attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant qu'il n'y a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre femmes et hommes au sein de l'entreprise du soumissionnaire, datée et signée.


name: Stadt Illnau-Effretikon Abteilung Tiefbau

title: Sanierung Brandrietstrasse mit Werkleitungsbau, Effretikon

description: Ersatz der Kanalisation, Ersatz der Wasserleitung, Erneuerung der Kabelrohranlage, Neubau Erdgasleitung, Instandsetzung der Fahrbahn. Hauptmengen: - Belagsabbruch ca. 2’300 m2 - Abschlüsse ca. 850 m - Wasserleitung ca. 125 m - Kandelaber ca. 15 St - Kabelrohranlage ca. 210 m - Kieslieferung und Einbau ca. 1'750 m3 - Planie 2’300 m2 - Bituminöse Beläge ca. 600 t - Geokunsttoffe ca. 3'000 m2 - Spundwand ca. 1'300 m2 - Pfähle einbringen ca. 150 m1


title: Ersatz zentrale IT-Infrastruktur Gemeinde Oberuzwil, Durchführung Initialprojekt und Betrieb der neuen IT-Infrastruktur während 5 Jahren.

description: Ersatz der zentralen IT-Infrastruktur der Gemeinde Oberuzwil, Durchführung des Initialprojektes und Betrieb der neuen IT-Infrastruktur während 5 Jahren.

Gemeinde Oberuzwil

street: Flawilerstraße 3

Netsafe AG

street: Brauerstraße 25


name: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich Amt für Militär und Zivilschutz

description: Als Ersatz und Ergänzung sollen neue Stromerzeuger beschafft werden. Der detaillierte Beschrieb ist unter Beilage 2. „technische Spezifikationen“ ersichtlich.Lieferumfang: 350 Stück Stromerzeuger 2,5 kWMit der Zuschlagsempfängerfirma wird ein Rahmenvertrag für 4 Jahre abgeschlossen. Demnach kann die Vergabestelle innert einem Zeitraum von 4 Jahren bei der Zuschlagsempfängerin eine entsprechende Anzahl an Stromerzeuger beziehen, bis die als Mengenangabe angeführte Zahl erreicht ist. Die Vergabestelle ist aber nicht dazu verpflichtet, dieses Kontingent auszuschöpfen und die angeführte Menge auch zu bestellen.

title: Stromerzeuger Schweizerisches Materialforum für Zivilschutzmaterial

street: Uetlibergstrasse 113, Postfach

DEAG Dillier Energie AG

street: Aspstrasse 11


name: Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS), à l'attention de Kurt Breiter,Postfach, 3048 Worblaufen, Suisse, Téléphone: 031 925 55 55, E-mail:

title: Generalplanerleistungen BSU Zuchwil Garage Erweiterung und Ausbau BSU GEA

description: Dienstleistungsauftrag in der Form von Generalplanerleistungen für die Phasen Projektierung und Realisierung gemäss entsprechender SIA-Normen/Ordnungen. Für Neu- und Umbauten/Sanierungen der Busgarage BSU in Zuchwil. TP1) Erweiterung Einstellhalle West (Grüne Wiese) TP2) Ausbau Admin und Sanierung Einstellhalle Ost (Bauen im Bestand) Anzubieten sind die Teilphasen 31, 32, 33, 41, 51, 52 und 53 für: -Architekturplanung (SIA 102) (Generalplanung und Gesamtleitung) -Bauingenieurplanung (SIA 103) -Verkehrsplanung -Gebäudetechnikplanung HLKKS (SIA 108) -Ver- und Entsorgungsplanung -Elektroplanung und Gebäudeautomation (SIA 108) -Bauphysikplanung -Brandschutzplanung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen sowie insbesondere: Der Auftraggeber vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Bedingungen und Anforderungen aus der Selbstdeklaration (Beilage D.1) einhalten. Diese Bestimmungen gelten für sämtliche Mitglieder des Generalplanerteams. Angebote, die diese Bedingungen und Anforderungen nicht einhalten, fallen bei der Vergabe ausser Betracht.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Honorarangebot: 30
ZK2 Aufgabenanalyse: 15
ZK3.1 Schlüsselpersonal Architekt/Gesamtleitung: 20
ZK3.2 Schlüsselpersonal Bauleitung: 10
ZK3.3 Schlüsselpersonal Verkehrsplanung: 10
ZK3.4 Schlüsselpersonal Bauingenieur: 5
ZK3.5 Schlüsselpersonal HLKKS-Planer: 5
ZK3.6 Schlüsselpersonal Elektro/GA: 5


name: Hôpital fribourgeois - freiburger spital HFR

title: Produits économat - Dossier d'appel d'offres hôpital fribourgeois - freiburger spital HFR

description: Approvisionnement et livraison de produits économat sur les 3 sites de l'hôpital fribourgeois - freiburger spital HFR (Fribourg - Riaz - Meyriez) du 02.09.2013 au 01.09.2015.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


description: Gemäss Leistungsverzeichnis Anhang B.

title: Erweiterung Schulanlage Grentschel Lyss; Fenster aus Holz-Metall

description: Gemäss Leistungsverzeichnis Anhang B.

Abteilung Bau + Planung

street: Bahnhofstrasse 10


title: Umsetzung der Realisierungseinheit in der Version 2022.4 der Fachapplikation ZP/Napeduv im Rahmen der fachlich/funktionellen und technischen Produkte-LifeCycle-Weiterentwicklung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Sanierung und Erweiterung Stadtspital Triemli. Sanitärarbeiten Energiezentralen und Wasseraufbereitung.

description: Lieferung und Montage von Sanitärinstallationen und einer Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung und Osmose)

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.


name: Gemeindeverwaltung Küsnacht,à l'attention de Andy Meier, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht, Suisse, Téléphone: +41 44 913 12 43, E-mail:

title: Gesamtsanierung Gemeindehaus Küsnacht

description: Das Gemeindehaus Küsnacht muss aus verschiedenen Überlegungen verändert und saniert werden. Im Vordergrund stehen dabei die Sanierung der Gebäudehülle sowie die Erneuerung der Gebäudetechnik. Ebenso sind im Bereich des Innenausbaus Renovationen geplant. Ergänzend dazu sollen die heutigen organisatorischen Abläufe überprüft und bei Bedarf verändert, sowie die pendenten Brandschutzauflagen erfüllt werden. Ausgeschrieben werden die Leistungen für die Architekturarbeiten. Für die definitive Auftragserteilung wird, unter Anwendung der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) sowie der Kantonalen Submissionsverordnung (SVO), ein entsprechendes Präqualifikationsverfahren durchgeführt.

eligibilityCriteria: Die Präqualifikation wird gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) offen ausgeschrieben. Es handelt sich um ein Verfahren im Staatsvertragsbereich. Um die Submissionsteilnahme können sich Firmen mit Sitz und Wohnsitz in der Schweiz sowie in einem Vertragsstaat des GATT/WTO–Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen bewerben, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: AAV Contractors SA,CP 242, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Bd. Saint-Georges 21 - 1733TI - Portes intérieures en métal


name: Centre des technologies de l'information (CTI) État de Genève

title: Attribution de 9 postes externes pour le CTI (LSE 2012-01).

description: Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l’objet d’une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d’adjudication spécifique, rendue en faveur d’un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu’il est possible d’allouer à un seul soumissionnaire n’est toutefois pas limité.À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que 2 candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé; si 3 postes correspondent au même profil, chaque soumissionnaire pourra proposer jusqu’à 6 candidats (curriculum vitae) correspondant à ce même profil. Le CTI se réserve toutefois le droit d’attribuer un candidat à un autre profil, pour autant que le profil en question corresponde aux compétences professionnelles du candidat.Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants: 1 concepteur Oracle eBusiness suite confirmé: (réf.: 12-01_501-5753.001); 1 concepteur Oracle Hypérion confirmé: (réf.: 12-01_501-5753.002); 1 concepteur HRAccess Senior: (réf.: 12-01_501-5754.001); 4 développeurs J2EE confirmé: (réf.: 12-01_501-5755.007); 1 développeur J2EE Senior: (réf.: 12-01_501-5755.008); 1 ingénieur système confirmé (réf.: 12-01_701-5274.001).

street: rue du Grand-Pré 64-66


name: Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie — office de l'urbanisme — direction du développement urbain — Praille Acacias Vernets

title: Praille Acacias Vernets — mandat d'étude en vue de l'élaboration des plans localisés de quartier (PLQ) PAV Grosselin.

description: Le mandat a pour objet les études à mener en vue de l'élaboration des PLQ PAV sur le secteur de Grosselin comprenant une étude urbaine (configuration du bâti et des espaces libres), une mise au point du programme, une étude préliminaire des espaces publics concernés, un concept paysager, un concept mobilité multimodal et un concept environnemental en prenant en compte les aspects fonciers, financiers et la dimension temporelle du phasage urbain.

street: 5 rue David Dufour

Urbaplan SA, succursale de Genève

street: Rue Abraham-Gevray 6


name: die rodtegg - Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung

title: Planerwahlverfahren: Sanierung & Erweiterung Schulhaus und Erweiterung Zentrum, die rodtegg

description: Mit vorliegender Ausschreibung liegt für die geplante Erweiterung und Sanierung einen, vom Büro Schärli Architekten erarbeiteten, Zustandsbericht und eine Skizze mit dem Erweiterungspotenzial vor. Die Studie sieht zur Erweiterung eine Aufstockung im Bereich der Schule und einen Anbau beim Ge-bäude Zentrum vor. Die Projektanmeldung bei der Kommission für soziale Einrichtungen (KOSEG) er-folgte im Mai 2023. Für die Weiterbearbeitung wird ein Generalpanerteam gesucht, das in der Lage ist, das Bauvorhaben mit hoher architektonischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben zu erarbeiten und umzusetzen.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Einwohnergemeinde Baar Planung/Bau Hochbau

description: Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Werkvertrags der KBOB.

title: Neubau Schule Wiesental, BKP 261 Aufzüge

street: Rathausstrasse 6


title: Appel d'offres Réseau informatique 2022 pour la modernisation d'une partie de équipement réseau

description: Matériels réseau Cisco et trade-in, selon listes du dossier d'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Neubau einer Doppel-Sporthalle und Schulraumerweiterung als Anbau an Bestandesbau.Fenster, Türen und Markisen ca. 500 m2.

title: 221.1 Fenster aus Holz / Metall, 221.6 Aussentüren aus Metall, 228.3 Sonnenstoren

Schule Wehntal

street: Alte Dorfstrasse 5


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Abteilung Nationalstrassenbau

title: Installation der Videoüberwachung

description: Installation der Videoüberwachung

eligibilityCriteria: Voir documents d'appel d'offres


name: Kath. Kirchgemeinde Sins Einwohnergemeinde Sins, i.V. Steuergruppe

title: BKP 214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)

description: Traggerippe gemäss Leistungsverzeichnis und Planbeilagen


name: Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Energie Areal Empa Eawag BKP 242 Blockheizkraftwerk

description: Lieferung und Installation eines Blockheizkraftwerkes

eligibilityCriteria: Das BHKW wird bei der Empa teilweise auch für Forschungszwecke genutzt. Aufgrund der spezifischen Anforderungen aus der Forschung, wurde zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen Beihilfe eines BHKW Hersteller gezogen. Dem Hersteller soll erlaubt sein, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Zum Ausgleich des Wettbewerbsvorsprungs wird für alle Anbieter, die Frist zur Eingabe der Offerte von 40 auf 45 Tage erhöht.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen: 20
Materialqualität: 20


title: Grundstrasse und Feldweg; Erneuerung Werkleitungen und Strassenbau

description: Hauptkubaturen: Abbruch Belag 4'400 m2 Ersatz Abschlüsse 1'600 m' Belagseinbau Gehweg / Strasse 4'400 m2 Grabarbeiten Abwasser-, Wasser-, Gasleitungen 550 m' Neubau KS + SA 30 Stk. HDPE-Rohrleitungen DN 160 bis 315 350 m' Richtpressung HAS 150 m' Betonrohre NW 400 bis 600 250 m' Grabarbeiten Bel/EKZ 600 m'


name: Grün Stadt Zürich,à l'attention de Hugo Baumann, Beatenplatz 2, 8001 Zürich, Suisse

title: Lieferung Alkylatbenzin 2- und 4 Takt

description: Lieferung von je ca. 60'000 Liter 2- und 4-Takt Alkylatbenzin (Dreijahresbedarf) auf Abruf. Menge pro Lieferung mind. 6'000 bis max. 8'500 Liter. Grundauftrag Lieferung 2013-2015, Option auf Verlängerung um weitere 2 Jahre (2016-2017)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Direction des Investissements, du patrimoine et des actifs, à l'attention de manuel GARCIA,5 rue David Dufour - CP 22, 1211 GENEVE 8, Suisse, Téléphone: 022.546.62.36, Fax: 022.546.61.81, E-mail:

title: Justice 2010 - Annevelle 1-3 - Transformation partielle

description: Transformation de surfaces de bureaux. Pose de cloisons légères, doublages. Faux plafonds plaques de plâtre et métalliques.


title: Pilotversuch Stauendewarnung. Erstellung Umsetzungskonzept auf Basis von dynamischen, fahrzeugseitig generierten Daten mit Test im Pilotversuch.

description: Le projet couvre l’élaboration d'un concept de réalisation et le développement d'un système pilote avec les interfaces requises pour un avertissement d’embouteillages sur la base de données générées dynamiquement par les véhicules. Le système doit être mis en œuvre et évalué lors du projet en exploitation réelle. Le déroulement réel du trafic sur un tronçon de la route nationale sélectionné est représenté en temps réel pour l’enregistrement des embouteillages. L’avertissement d’embouteillages se présente comme une notification électronique et est visualisé en numérique sous forme cartographique à fins de géoréférencement. La préparation de l’essai pilote et de sa surveillance et son évaluation sont aussi incluses dans cet appel d'offres. À la fin du projet, les résultats sont synthétisés dans un rapport. Un support de données avec tous les contenus et données utilisés et générés lors du projet est remis à l’OFROU.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Für die in einem späteren Schritt erfolgende Auswertung der eingegangenen Angebote und die Evaluation des Zuschlagsempfängers werden aufgrund des Pflichtenheftes 2 (Offertphase) folgende Zuschlagskriterien bewertet. Die Zuschlagskriterien werden somit in diesem Stadium noch nicht geprüft. Sie werden vorliegend zu reinen Informationszwecken bereits aufgeführt. Weiterführende Detaillierung der Zuschlagskriterien werden in den Ausschreibungsunterlagen der Phase 2 (Offertphase) des Verfahrens bekanntgegeben.:
ZK1: LÖSUNGSVORSCHLAG, CHANCEN UND RISIKEN:
ZK2: PREIS:
ZK3: TERMINE:
ZK4: QUALITÄT UND DARSTELLUNG DER OFFERTE:
Erläuterungen: Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5).:
Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Voraussichtliche Benotung der Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Hospice général Service immobilier, à l'attention de Richard McAllister,Route des Acacias 54, 1227 Acacias, Suisse, E-mail:

title: Rénovation cité Carl-Vogt

description: Soumission de stores à projection. Rénovation d'un ensemble de 5 blocs d'immeubles locatifs de 8 étages sur rez chacun, abritant en totalité 445 appartements et reliés par des arcades commerciales et des garages.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Neubau Schulanlage Bubenholz BKP 222 Spenglerarbeiten und BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Sämtliche Spengler- und Bedachungsarbeiten für Neubau Schulanlage Bubenholz.


title: Hôtel de ville

description: La ville de Moutier agissant comme pilote pour l’offre met au concours le mandat suivant : - Remplacement des fenêtres en bois de chêne de l’immeuble de l’Hôtel de Ville. (directives de l’office de la protection des sites)

eligibilityCriteria: Participation uniquement sur inscription par courrier ou par FAX Date limite d'inscription: 23.12.2009 Remise des documents uniquement à la visite des lieux obligatoire. Lieu: Hôtel de ville 2740 Moutier Date 13.01.2010 10:00h Voir documents d'appel d'offre


description: BKP-Nr. 281.0 Unterlagsböden

title: Sanierung Zentralgebäude und Pavillons 1, 3, und 4

description: BKP-Nr. 281.0 Unterlagsböden.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


name: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, Abteilung Finanzstatistik

description: Le lot 2 porte sur la composante mise à disposition, autrement dit sur une solution permettant de mettre les données à la disposition du public (libre-service).

description: Beschrieb siehe Bemerkungen unten stehend

title: (22004) 601 PROOFS (Prozesse Optimierung Finanzstatistik)

description: Les informations statistiques sur les finances publiques suisses sont élaborées par l’AFF, qui est responsable de l’établissement de 6 publications différentes et d’une quinzaine de livraisons de données. Afin de garantir la fourniture d’un service assisté par le système de bout en bout, on a défini quatre composantes: - acquisition des bases de données nécessaires à l’établissement de la statistique financière auprès des fournisseurs de données, dans le respect des exigences des divers modèles et produits; - traitement des données acquises, en particulier harmonisation et sectorisation des données, ainsi que leur transformation en fonction des divers modèles (SF, SFP, SEC); - analyse et prévisions relatives aux données des modèles, comme bases des produits et des livraisons de données ainsi que pour répondre à des demandes; - mise à disposition des résultats, sous la forme soit de livraisons de données, soit de produits rédactionnels.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe 1 (lot 1) et dans l'annexe 2 (lot 2). Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Preisangebot:: 3000
ZK 2 Erfahrung Datenbeschaffung und Datenverarbeitung:: 1500
ZK 3 Technisches Lösungsdesign:: 3000
ZK 4 Qualifikation des eingesetzten Business Analysten:: 1
ZK 5 Qualitätsmanagementsystem:: 500
ZK 6 Produkt-Präsentation (Demo):: 1
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Anhängen 1 und 7 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 100133 Tiefbauarbeiten inkl. Vorbereitungsarbeiten, Untergrundvorbereitungen für den Hochbau, Wasserhaltung und Vorplatzerstellung mit Umgebungsarbeiten.

description: Der Neubau Stützpunkt Müllheim besteht aus einem Hauptbau, einem Nebenbau sowie einer Tankstelle mit zwei angrenzenden Salzsilos. Der dreigeschossige, L-förmige Hauptbau ist teilweise unterkellert. Der Nebenbau ist ebenerdig. Angrenzend stehen zwei Salzsilos, eine Tankstelle und ein Aussenwaschplatz auf dem Grundstück. Die Aushubmengen belaufen sich auf ca. 5‘500m3, welche nur soweit benötigt vor Ort gelagert werden. Der Rest wird abgeführt. Die Humusschicht wird vorgängig abgetragen und ist nicht Teil des Auftrags. Die Pfahlfundation für die einzelnen Bauwerke besteht aus ca. 190 St. Zug- oder Druckpfählen mit einer Gesamtlänge von ca. 2‘100m und Durchmesser von 0.7m. Die Vorplatzfläche wird mit einem Asphaltbelag erstellt und ist für die Benützung von Schwerlastverkehr ausgelegt. Die Vorplatzfläche beläuft sich auf ca. 3‘800m2. Zusätzlich werden ca. 18 PKW Parkplätze als Verbundsteinfläche erstellt. Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
ZK1: PREIS: 90
ZK2: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: DGE-Eau, à l'attention de Gfeller,Avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: MP Delta - complément dossier enquête publique


name: Gemeindeverband Regionales Altersheim Unteres Aaretal

title: Erweiterung Regionales Altersheim Unteres Aaretal, Döttingen


name: Département des finances et de l'énergie (DFE)

title: Construction de l'extension de la prison de Sion Prestations de direction des travaux

description: Voir documents d'appel d'offres

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: Sanierung, Umnutzung und Aufstockung um 2 Geschosse des bestehenden Gebäudes ODGA. Erstellungsjahr: 1964, Anzahl Geschosse: 3 inkl. UG, bisherige Nutzung: Anlieferung, Werkstatträume, Wäscherei aktiv und inaktiv, Lagerräume. Neue Nutzung: ca. 70% Physik-Labors, 20% Büros, 10% Nebenräume. Das Gebäude wird während der Bauphase teilweise in Betrieb sein (< 20%) die Arealsituation und der Betrieb der angebauten und umliegenden Gebäude muss berücksichtigt werden. Gebäudelänge ca. 46m, Breite ca. 15m, Höhe über Terrain ca. 8m, unter Terrain ca. 2m.

description: Simap

eligibilityCriteria: Planungsbüros mit Erfahrung im Umbau und Sanierung von grösseren Bauten von erhöhter Komplexität. Ausweis über einen fachlich ausgewiesenen Projektleiter und Projektleiterstellvertreter mit entsprechenden Referenzen. Die Nähe des Planers zur Baustelle ist erwünscht.


name: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich Amt für Militär und Zivilschutz

description:
Als Ersatz und Ergänzung soll in mehreren Tranchen Arbeitsbekleidung beschafft werden. Der detaillierte Beschrieb ist unter Beilage 2 „technische Spezifikationen“ ersichtlich.
                  Lieferumfang: 50 000 Arbeitsjacken und 50 000 Arbeitshosen.
                  Auflagen:
                  Diese Beschaffung erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die übrigen Kantone.
                  Mit der Zuschlagsempfängerfirma wird ein Rahmenvertrag für 4 Jahre abgeschlossen. Demnach kann die Vergabestelle innerhalb von einem Zeitraum von vier Jahren bei der Zuschlagsempfängerin eine entsprechende Anzahl an Arbeitsbekleidung beziehen, bis die als Mengenangabe angeführte Zahl erreicht ist. Die Vergabestelle ist aber nicht dazu verpflichtet, dieses Kontingent auszuschöpfen und die angeführte Menge auch zu bestellen.

title: Arbeitsbekleidung Schweizerisches Materialforum für Zivilschutzmaterial.

description:
Arbeitsbekleidung;
               Schweizerisches Materialforum für Zivilschutzmaterial.

Amrit Exports Pvt.Ltd

street: EN 26, Sector V, Salt Lake City, Kolkata

countryName: IN


name: Stadt Zürich, Präsidialdepartement, Museum Rietberg

title: Prestations logistiques pour le transport d'objets d'art (prêts d'objets d'art et culturels, d'objets d'exposition, dans le monde entier) des institutions prêteuses au musée Rietberg et retour aux institutions prêteuses. Le musée Rietberg conclut à cet effet des contrats-cadres avec trois entreprises spécialisées, conformément aux directives figurant dans les documents d'appel d'offres.

description: Logistikdienstleistungen zur Beförderung von Kunstgegenständen (Leihnahmen von Kunst- und Kulturobjekten, Ausstellungsgegenständen, weltweit) von den Leihgebenden zum Museum Rietberg und zurück zu den Leihgebenden. Das Museum Rietberg schliesst hiezu mit drei spezialisierten Unternehmen Rahmenverträge gemäss den Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen ab.

eligibilityCriteria: Die Ausschreibung richtet sich ausschliesslich an auf Kunsttransporte spezialisierte Unternehmen.

awardCriteriaDetails:
Referenzauskünfte: 40
Schlüsselpersonen: 40
Preise gemäss Preisblatt: 20


name: Bundesamt für Strassen ASTRA Filiale de Zofingue

description: Le projet PE Wiggertal–Aarau Est vise à restaurer la RN entre l’échangeur de Wiggertal et la jonction Aarau Est. Le projet couvre : tracé, ouvrages d’art, ouvrages de soutènement, EES et système de drainage avec mesures sur les parois antibruit, prolongement des entrées et sorties et dispositif routier de retenue des véhicules.Le marché comprend les prestations d’auteur du projet et de direction des travaux EES pour les EES du tronçon ouvert lors des phases Projet d’intervention, Appel d’offres, Comparaison des offres, Demande d’adjudication, Documents d’exécution, Réalisation, Mise en service, Achèvement et Documentation de l’ouvrage exécuté. Outre la rénovation des EES, il faut réaliser un système d’harmonisation des vitesses et d’avertissement de danger avec PUN entre Aarau Ouest et Est.Le marché comprend les prestations d’ingénieur de l’auteur du projet EES, phases 32 à 53.

title: N01, MP-090070, EP Wiggertal – Aarau Est (EP WIG AAO), auteur du projet et direction des travaux EES, phases 32 – 53

street: Brühlstrasse 3


title: Kantonsspital St. Gallen KSSG – Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS

description: Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Elektro Verteiltrassen der neuen Spitalgebäude 07A-07B-OKS. Die Verteiltrassen stellen die horizontalen und vertikalen Haupterschliessungen der geplanten Objekte sicher. Die Elektroinstallationen sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in insgesamt drei Hauptbauphasen: Hauptbauphase1 Haus 07A samt Tiefgarage, Hauptbauphase 2 OKS samt Schutzraum und Hauptbauphase 3 Haus 07B samt Geschütztem Spital.


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Immobilien

title: Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ), Ostermundigen Elektroanlagen

description: Neubau Erhaltungs- und Interventionszentrum (EIZ) im Entwicklungsschwerpunkt der Gemeinde Ostermundigen Neubau Dienstgebäude im Minergiestandard 1.+2.Untergeschoss : Diverse Lager, Archive, Geräteräume sowie Garderoben und Technikräume Erdgeschoss : Werkstätten, Lager und Empfang 1.+2. Obergeschoss: Büro und Konferenzräume, Cafeteria 3.Obergeschoss: Kaserne (Wohnen) sowie Lüftungszentrale Konstruktion: Wände und Decken in Stahlbeton Kompakte Lochfassade mit 240 mm Dämmung und Klinkerverblendung. Die Flachdächer werden extensiv begrünt Neubau Nebengebäude unbeheizt Erdgeschoss: Wareneingang und Garagen Konstruktion: Stahlbau, Fassade mit Metallkassetten und Streckmetall, Dach mit Trapezblech, Lastenaufzug und Kran zu Lagerflächen im 2.Untergeschoss Umgebung: Offene Lager- und Umschlagflächen zwischen Dienst- und Nebengebäude, Aussenparkplätze BKP 230 Elektrische Installationen - Hauptverteilung mit Messung im 1.UG, Unterverteiler auf jedem Geschoss (Apparate bauseits). - Fundamenterder und Potentialausgleich. - Kabeltrasse resp. Hohlbodeninstallationen in Büros 1.+2.OG. - Lichtinstallationen, inkl. Lieferung und Montage Beleuchtungs-körper in allgemeinen Zonen (Grundbeleuchtung). - Kraft- und Wärmeinstallationen wie Zuleitungen für Lifte, Kran-anlage, Leitungen sowie Anschlüsse für Heizungs- Lüftungs- und Sanitäranlagen. - Zuleitungen für elektrische Storen (Steuerung bauseits). - Installation Brandmeldeanlage (Apparate bauseits). - Installationen für Zutritts- und Schliess-System. - Leerrohrinstallation Radio und TV 1.OG (Cafeteria) und 3.OG (Wohnen) sowie Leerrohre für Kameras und dgl. - Notwendige Provisorien.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK 1 Preis::
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,:
ZK 2 Risikoanalyse:
Risikoanalyse:
• Beschrieb techn. Umsetzung:
• Technische Risiken:
• Organisatorische und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max. 3 A4, einseitig bedruckt):
ZK 3 Terminprogramm:
Plausibilisiertes Terminprogramm:
• Graphisches Terminprogramm mit Meilensteinen:
• Stabilität des Terminprogramms bezüglich Terminrisiken:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
(max. 1 A4, einseitig bedruckt):
ZK 1 Preis::
Teil 2 Angebotsformular / Teil 3 Leistungsverzeichnis,:
ZK 2 Risikoanalyse:
Risikoanalyse:
• Beschrieb techn. Umsetzung:
• Technische Risiken:
• Organisatorische und terminliche Risiken:
• Massnahmen zur Risikobeherrschung:
• Umsetzung der Q-Schwerpunkte:
(max. 3 A4, einseitig bedruckt):
ZK 3 Terminprogramm:
Plausibilisiertes Terminprogramm:
• Graphisches Terminprogramm mit Meilensteinen:
• Stabilität des Terminprogramms bezüglich Terminrisiken:
• Vorschläge zum Aufholen allfälliger Terminverzögerungen:
(max. 1 A4, einseitig bedruckt):


title: Sanierung Kollegium Spiritus Sanctus Brig - Internat-Gebäude D Teil 1 / Nord- und Mitteltrakt, Kollegiumsplatz 2, 3900 Brig - Gebäude DIB Nr.-S0108.T01.B06 BKP 224.1 - Flachdacharbeiten

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: 725.35 Pra da Punt - Saduas, Schlosserarbeiten

description: Leitschranken System Z-Nr. 10211, 264 m


name: Ville de Lausanne — Service d'organisation et d'informatique

description:
L’appel d’offres a pour but de sélectionner un intégrateur de la solution Abacus ERP susceptible de:
1) fournir les licences et la maintenance de la solution en location sur un mode locatif;
2) intégrer et paramétrer le logiciel et ses modules nécessaires au fonctionnement de la ville, piloter le projet d’intégration;
3) réaliser les développements spécifiques éventuels pour le fonctionnement de la solution de base;
4) assurer une prestation de formation des utilisateurs clés de la ville;
5) reprendre les données de l’application GEFI telles que spécifiées dans les exigences;
6) définir et réaliser les interfaces avec le système d’information existant, du côté du progiciel de gestion financière tel que spécifié dans les exigences;
7) fournir, intégrer et assurer le support d’une solution décisionnelle intégrée au progiciel de gestion financière.

description: Maîtrise d’œuvre pour la mise en place du système d’information financier (Abacus).

street: Avenue de Sévelin 46


description: Gemäß Pflichtenheft

title: Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 2 für die Feuerwehr Thalheim gemäß Richtlinie 5, Anhang 2, für das Feuerwehrwesen der AGV Aargauische Gebäudeversicherung.

description: Gemäß Pflichtenheft

Feuerwehrkommission Thalheim

street: Hauptstraße 178


title: Retrofit Kraftwerk Martina – Los 1.

description: Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) beabsichtigen, am Kraftwerk Martina eine umfangreiche Erneuerung durchzuführen. Diese Erneuerung soll gewährleisten, dass ein sicherer, wirtschaftlicher und unterhaltsarmer Kraftwerksbetrieb für die nächsten 25 bis 30 Jahre, bis zur nächsten Grossrevision, resultiert. Sie soll bis 2018 abgeschlossen sein.Diese Erneuerung ist in 2 Lose aufgegliedert, mit folgenden Hauptarbeiten:Retrofit KW Martinaa) Los 1: Maschinen und Prozessleittechnik— Revision der hydraulischen Turbinen (2x36 MW Francisturbinen)— Neue Generator Erregung— Revision der Drosselklappen und der Zylinder der Servomotoren— Neue Öl-Aggregate und Steuerschränke— Anpassungen am Kühlwassersystem— Erneuerung des Korrosionsschutzes— Revision der Kompressoren für die Druckluftanlage— Neue Prozessleittechnik— Neue Sensoren— Erneuerung der Niederspannungsverteilung— Neue Batterieanlagen (USV)— Neue Inert-Gas Löschanlage— Anpassung Brandmeldeanlageb) Los 2: Netz / Ableitung (NICHT IM UMFANG DIESER AUSSCHREIBUNG ENTHALTEN)— Neue Sekundärtechnik für die 110 kV Schaltanlage— Neue 16 kV SchaltanlageDie Arbeiten sind im Pflichtenheft der entsprechenden Lose detailliert beschrieben.

procurementMethodDetails: OPEN

Engadiner Kraftwerke AG

street: Muglinè 29


title: Werkhof Scheidegg, Elektroinstallationen BKP 230


title: Funktionserweiterung AWAP-SW


name: Burckhardt + Partner AG, Architekten Generalplaner,Rue du Port-Franc17, 1003 Lausanne, Suisse

name: République et Canton de Genève, Département des finances (DF), Office des bâtiments,Boulevard St. Georges 16 - Case postale 32, 1211 Genève 8, Suisse

title: Rénovation et surélévation du Collège Rousseau - Mandats d'étude parallèles pour groupement de mandataires à 1 degré avec présélection


title: ARA Rehmatte, Ersatz der Kompaktanlage Sand- und Fettfang.

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Kompaktanlagen (Sand- und Fettfang), inkl. Anpassung gewisser Leitungen und Installationen.

Abwasserverband Rehmatte

street: Postfach 29


title: Extension des vestiaires du Centre Sportif des Vergers Construction de 2 bâtiments Installations sanitaires

description: Travaux : Installations sanitaires


name: Gemeinde Plaffeien, à l'attention de Daniel Bürdel,Dorfstrasse 25, 1716 Plaffeien, Suisse, Téléphone: +41 26 419 90 10, E-mail:

title: Pour répondre aux besoins régionaux, la région de la Singine s'est prononcée en faveur de la construction d'une nouvelle piscine de sport et de loisirs à Planfayon. Celle-ci doit non seulement permettre la mise en œuvre de la natation scolaire selon les nouvelles exigences, mais aussi créer une piscine de sport et de loisirs attrayante pour la population. De plus, la nouvelle piscine couverte doit également permettre de créer une offre supplémentaire pour les visiteurs de la région touristique du Lac Noir. Outre l'utilisation de la piscine, d'autres surfaces sont prévues dans le projet, comme par exemple des surfaces commerciales et des bureaux, qui constituent une partie importante du projet.


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

title: N03/76 UPlaNS Murg – Walenstadt: mesures transitoires des équipements d’exploitation et de sécurité, travaux d’ingénieurs.

description: Le projet d’entretien de Murg à Walenstadt et donc aussi le périmètre des mesures transitoires EES commence sur la voie nord (en direction de Zurich) avant la jonction de Murg près de la frontière entre le canton de GL et celui de SG env. au km 169,7 et pour la voie sud (en direction de Coire) env. au km 170,6 (extrémité est du mur de soutènement de Rossau). Il se termine après la jonction de Walenstadt env. au km 181,15 (après le passage souterrain de Güterweg Valunga, ouvrage N03/58).Le présent marché a pour objet les prestations de planification et de direction des travaux des domaines ingénierie électrique (pour EES), technique de circulation (pour la signalisation), ingénierie des travaux (pour les supports de signaux) et technique d’aération (en cas d’adaptations éventuelles) pour les phases du projet de mesures jusqu’à la mise en service (32 et 41 à 53), y compris la mise en service des mesures transitoires EES en coordination avec le projet voisin N03/70 du tunnel du Kerenzerberg et le projet UPlaNS N03/76 Murg.Walenstadt ainsi qu’avec le soutien technique de l’OFROU.Le chef de projet du soumissionnaire fera également office de directeur général. Il sera le responsable principal envers l’adjudicateur des mesures transitoires EES et devra assurer les tâches de direction générale au sens des règlements SIA MP 112 et SIA RPH 103/108.Le projet est soumis à des échéances contraignantes très serrées. En particulier lors de l’exécution des travaux, il sera nécessaire de recourir au travail posté et au travail de nuit.

awardCriteriaDetails:
CA1: prix:
CA2: analyse de la tache a accomplir; organigramme rapporte au projet; echeancier:
CA3: references des personnes cles:
Les personnes clés suivantes doivent être indiquées::
Chef de projet ISA EES; chef de projet partiel électrotechnique (=CP adjoint); chef de projet partiel technique de circulation; directeur des travaux en chef:
Le chef de projet doit être désigné par l’entreprise chef de file. Il est autorisé qu’une personne (personnes clés) assume plusieurs des fonctions citées plus haut (hormis CP/CP adjoint). Dans ce:
cas aussi, la référence réclamée doit être fournie pour chaque fonction.:
.:
Evaluation du prix:
Le maximum de points est attribué à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent 0 point. Entre 2,:
l’évaluation est linéaire.:
.:
Notation des autres critères de qualité:
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif.:
.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).:

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

LBP AG

street: Bederstrasse 80


title: Kirchgemeinde Worb / BKP 239 Photovoltaikanlage

description: Integrierte PV-Analge ca. 600m2 auf bestehende Dachkonstruktion.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig, ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität: 10
Referenzen: 20
Preis: 70
Qualität: 10
Referenzen: 20

Evang. -ref. Kirchgemeinde Worb

email: ,URL-


description: Assurance choses, technique et perte d'exploitation (all risks) pour la HES-SO Valais-Wallis au 1.1.2022.

title: Appel d'offres assurance choses, technique et perte d'exploitation (all risks)

IBC Insurance Broking and Consulting SA

street: Avenue de la Gare 25, Case postale 781

Basler Versicherung AG

street: Rue Pichard 13


title: Zugang zur Bahn "neuer Infopunkt".

BLS Netz AG

street: Genfergasse 11

W. Christen AG

street: Sägetstrasse 93


title: Schneefrässchleuder 2, GR 5268, B6, Lieferung

description: Lieferung einer selbstfahrenden Frässchleuder


title: Fribourg Patinoire 2

description: Agrandissement d'une patinoire existante, construction d'un parking en ouvrage de 300 places et réaménagement des espaces publics

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Abbrüche: Abbruch bestehende Betonbecken

description: Baumeisterarbeiten: Erstellen drei neuer Becken (Meer-, Brack- und Süsswasserbecken) inkl. Fundationen, Konstruktion partiell aus Springstein (Schalungsstein).

title: CFC: 211 - Travaux de l'entreprise de maçonnerie CFC: 112 - Démolitions

description: Abbruch des bestehenden Aquariums und Erstellen einer neuen Anlage im Vivarium Tierpark Dählhölzli.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet eine obligatorische Begehung am 19.12.2012, 14.00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Tierpark Dählhölzli, Eingang Vivarium. Firmen welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: > Preis: 100%:
> Preis: 100%:


title: Erweiterung Oberstufenschulhaus Weinigen

description: Neubau und Umbau der Elektroanlagen für das Schulhaus in Weinigen. Die Leistungen sind im Leistungsverzeichnis detailliert ausgeschrieben

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Gemeinde Windisch Abteilung Planung und Bau

description: Erstellen der Heizungsanlagen im Neubau Schulanlage Dohlenzelg.

title: BKP 240 Heizungsanlagen

street: Dohlenzelgstrasse 6


title: Véhicule de police


name: UniversitätsSpital Zürich Direktion Betrieb Einkauf, Spöndlistrasse 9, 8091 Zürich, Suisse

title: Deckenversorgungseinheiten

description: Beschaffung von 36 deckenmontierten Versorgungseinheiten für die Intensivstationen.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

title: Gesamtsanierung Schulanlage Bäumlihof in Basel, BKP 233 Leuchten und Lampen, Los 1 und 2.

description: Der Auftrag beinhaltet im Wesentlichen das Liefern von Leuchten und Lampen.Los 1: Beleuchtungskörper für Unterrichtszimmer mit Fluoreszenzleuchtmittel resp. LED Leuchtmittel.Los 2: Beleuchtungskörper für alle Räume des Schulhauses ohne Unterrichtszimmer.Es kann für Los 1 und/oder Los 2 ein Angebot eingereicht werden. Der Zuschlag erfolgt an das jeweils bestbewertete Angebot.Es sind Muster von den Positionen 1.1, 1.2, 3.1, 6, 7.1, 16.1 bereit zu halten. Ab Abruf müssen diese innerhalb von 5 Werktagen lieferbar sein.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualität (Erfüllen der lichttechnischen Anforderungen):
Qualität (Erfüllen der gestalterischen Anforderungen):

street: Münsterplatz 11, Postfach


name: Caretta + Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Martin Greutmann, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: 044 497 61 78

title: BKP 358 Gastrogrossküche

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG

title: Heizungs- und Kälteanlagen

description: In der Gemeinde Wetzikon wird an der Schellerstrasse ein Neubau realisiert, welcher im UG als Tiefgarage, im EG als Busdepot und in den zwei Obergeschossen als Schule mit zwei Turnhallen genutzt werden soll. Die Wärme- und Brauchwarmwasser-Erzeugung erfolgt über zwei Erdwärmesonden-Wärmepumpen mit insgesamt 20 Erdwärmesonden. Die Sonden werden zugleich für den Freecooling-Betrieb genutzt. Zur Wärmeabgabe kommen in den verschiedenen Nutzungseinheiten Hybrid-Deckenelemente, Fussbodenheizungen, Heizkörper sowie Deckenstrahlplatten zur Anwendung. Für die Lüftungsanlagen werden seitens Heizungs-/Kältetechnik die Lufterhitzer und –Kühleranschlüsse sowie drei Kreislaufverbund-Wärmerückgewinnungsanlagen geliefert.

eligibilityCriteria: 10.10.2016 Kosten: Keine


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

description: Lieferung und Montage von Vollwandregale für die Schulen des Kantons Basel-Stadt - Materiallieferungen & Montage für laufenden Ersatz und Neuausrüstung - Lagerbewirtschaftung, Unterhalt und Kleinstaufträge (Option)

eligibilityCriteria: 1. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt 2. Einverständniserklärung ILO 3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 4. Haftpflichtversicherung 5. Einhaltung der veranschlagten Liefertermine und Modalitäten 6. Produktegarantie auf offenen und verdeckten Mängeln 7. Akzeptanz des Rahmenvertragsentwurfes

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualität: 20
Musterbewertung: 20
Auftragsabwicklung: 10


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

street: Fellerstraße 21

BNC Business Network Communications AG

street: Grubenstraße 7


title: Ausbau Biologie, Kläranlage Rapperswil - Jona

description: Lieferung und Montage Gitterrostabdeckungen (teilweise mit Geländern Hauptmengen Metallbau: • Gitterrostabdeckungen ca. 100m2 • Geländer ca. 100m


name: Stadt St.Gallen Hochbauamt, Neugasse 1, 9004 St.Gallen, Schweiz, Telefon: +41 71 224 55 82, E-Mail: info.hochbauamt@stadt.sg.ch, URL www.hochbauamt.stadt.sg.ch,Neugasse 1, 9004 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 71 224 55 82, E-mail:

title: Établissement secondaire Zil, rénovation de l’école, de la salle polyvalente et des salles de gymnastique

description: Sanierung Schulhaus und Turnhalle (BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle u. dgl.


name: Commune de Martigny-Combe,Route de la Croix 32, 1921 Martigny-Croix, Suisse, Téléphone: 027 722 23 27, E-mail:

title: Ecole de Martigny-Croix

description: Rénovation et agrandissement de l'école primaire de Martigny-Croix.


description: Betrieb mobile Sammelstelle

description: Abfuhren

description: Leerungen Container Sammelstellen

title: Abfuhr von Siedlungsabfällen (Sammlungen und Leerungen)

description: - Sammlung und Transport von Kehricht, Sperrgut, Grüngut, Karton und Papier - Leerung der Container der Nebensammelstellen (Glas, Alu/Stahlblech) - Leerung der Container der Hauptsammelstelle - Betrieb einer mobilen Sammelstelle


name: Gemischte Gemeinde Aeschi, Scheidgasse 2, 3703 Aeschi, Suisse, Téléphone: 033 655 56 73, E-mail:

title: Tanklöschfahrzeug

description: Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF). Aufbau auf einem 2-achsigen Fahrgestell, mit Einfachkabine 1+1, Fahrzeugbreite max. 2200mm, Gesamtgewicht max. 10.5t, Allradantrieb (4x4), Motorleistung min. 170PS, Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000, Löschwassertank 1‘600l. Die detaillierten Anforderungen sind den kompletten Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Anbieter gelten als Teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. U.a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt erforderlichen Nachweisen beizulegen. - Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. - Erfüllen der technischen und kommerziellen Spezifikation gemäss den kompletten Ausschreibungsunterlagen. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Weitere Teilnahmebedingungen gemäss den kompletten Ausschreibungsunterlagen.


title: N02, 190096, EP HAG AUG, projet d’entretien Hagnau - August / maître d’ouvrage mesure anticipée protection cathodique TSH

description: Le tunnel de Schweizerhalle (TSH), long d’environ 1.028 km et comportant trois voies de circulation, est un ouvrage d’art situé sur la route nationale N02 sur le tronçon Bâle - Augst (km 8.448 - km 9.476). Une partie de la gare de triage de Muttenz se trouve directement sur le plafond du tunnel. La structure porteuse a été construite sous forme de cadre. La superstructure est composée de 153 poutres transversales précontraintes. Ces dernières sont reliées de manière monolithique aux deux rangées de poteaux «façade» et «centre» et reposent de manière articulée sur la face arrière.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT DES ANBIETERS;: 15
Erfahrung der Schlüsselpersonen unterteilt in::
ZK2.1: Referenz Baustellenchef;: 5
Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich: Instandsetzung im Tagbautunnel oder Galerie mit einer Länge von mind. 150 m, Bauen unter Verkehr (vorwiegend in Nachtarbeit mit täglicher provisorischen Verkehrseinrichtung) auf National-/ Hochleistungsstrasse Auftragssumme > CHF 20 Mio.:
ZK2.2: Referenz Chef-Bauführer Instandsetzung;: 5
Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich: Instandsetzung im Tagbautunnel oder Galerie mit einer Länge von mind. 150 m, Bauen unter Verkehr (vorwiegend in Nachtarbeit mit täglicher provisorischen Verkehrseinrichtung) auf National-/ Hochleistungsstrasse Auftragssumme > CHF 10 Mio.:
ZK2.3: Referenz Leitender Bauführer KKS;: 5
Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion (Bauführer KKS mit übergeordneten Leitungs- und Koordinationsaufgaben) und aus dem gleichen Fachbereich: KKS Instandsetzung im Tagbautunnel, Galerie oder Kunstbauten auf National-/ Hochleistungsstrasse KKS-Fläche grösser/gleich 1'000 m2:
ZK3: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS;: 15
unterteilt in::
ZK3.1: Technischer Bericht;: 7
Technischer Bericht bestehend aus: Analyse der Aufgabenstellung / Erläuterungen zum Angebot des Bauherrn aus der Sicht des Unternehmers (max. 1 Seite A4); Technischen Lösungen bei erkannten baulichen Schwerpunkten (max. 5 Seiten A4): Es sind folgende relevante Schwerpunkte zu behandeln: Ablauf Betoninstandsetzung, Einbau KKS, Einteilung / Zusammenarbeit der gleichzeitig wirkenden Arbeitsequipen, Koordination Labor und Drittunternehmer BSA, Massnahmen zur Sicherstellung der täglichen einwandfreien Übergabe des Tunnels an die Gebietseinheit (GE); Vorgehen und technische Lösung Applikation KKS, Applikationskonzept KKS (max. 2 Seite A4) Darstellung eines projektbezogenen QM-Konzeptes (max. 2 Seite A4) mit Auflistung von qualitätsrelevanten Arbeiten und vorgesehenen Massnahmen zur Sicherstellung der Anforderungen in der Verantwortung und Zuständigkeit des Unternehmers, einschliesslich Risikoanalyse; Vertragsbezogenes Organigramm des Unternehmers mit Nennung der für die Vertragserfüllung vorgesehenen Personen und deren Funktion (max. 1 Seite A3):
ZK3.2: Installations- und Logistikkonzept;: 8
Installations- und Logistikkonzept bestehend aus: Installationsplan, inkl. Angaben zur Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr (max. 1 x Plan A0); Installationskonzept (max. 2 Seite A4); Installationskonzept KKS (max. 1 Seite A4); Beschrieb Baustellen-Logistikkonzept inkl. Ver- und Entsorgung der Teilbaustellen und Konzept Arbeitsgerüste / Plattformen (max. 2 Seite A4):
ZK4: BAUZEIT;: 15
Optimierung des Submissionsbauprogramms, um die Verkehrsbeeinträchtigung zu verringern: Bereinigte Dauer der Gesamtbauzeit unter Einhaltung der vorgegebenen Ecktermine und Randbedingungen der Bauherrschaft. Gemäss Dokument "Vertragliche Meilensteine" (vgl. Beilage in Submissionsunterlagen):
ZK5: QUALITÄT UND PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN;: 15
unterteilt in::
ZK5.1: Qualität;: 8
Aufzeigen / erläutern des Bauablaufes, Aussagekraft des Bauprogramms (Detaillierung, Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit der Darstellung), Darstellung kritischer Weg, Abhängigkeiten zwischen Arbeitsschritten, Darstellung Reserven und Einhaltung Endtermin gem. Werkvertrag. Aufzeigen der eingesetzten Ressourcen unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzgesetzes (Ruhezeiten, etc.). Hierfür ist ein Schichtprogramm mit dem Arbeitszeitkalender abzugeben. Vorgesehene bauliche Massnahmen zur Gewährleistung der Termine. Berücksichtigung Arbeiten Dritter. Darstellung Bauablauf einer Nacht:
ZK5.2: Plausibilität;: 7
Darstellung der Arbeitsvorgänge Bau und KKS mit Plausibilität des Bauprogramms. Darstellung der vorgeschlagenen Einsatzplanung und projektspezifische Geräte- und Personaleinsatz von Bau und KKS:
Erläuterungen: PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der Bauzeit (ZK4)::
Lineare Berechnung der Noten::
Das Angebot mit der tiefsten bereinigten Bauzeit erhält die Maximalnote 5. Angebote, deren Bauzeit genau der Bauzeit des Submissionsbauprogramms entspricht, erhalten die Note 1. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).:
Angebote, deren Bauzeit über der Bauzeit des Submissionsbauprogramms liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Neubau Alterszentrum am Bach, Schutzraumabschlüsse

description: Liefern von Schutzraumabschlüssen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


description: UW Kerzers und Regensdorf: Beschaffung 132 kV, 16,7 Hz GIS-Anlagen/UW Kerzers, Bassecourt und Delémont: Beschaffung 15 kV, 16,7 Hz IRS-Anlagen.

title: UW Kerzers et Regensdorf: Approvisionnement 132kV, 16,7Hz GIS-Anlagen / UW Kerzers, Bassecourt et Delémont Approvisionnement 15kV, 16,7Hz IRS-Anlagen

description: Les CFF prévoient d'acquérir des appareillages de commutation intérieurs bipolaires à isolation gazeuse SF6 132 kV / 16,7 Hz pour les postes de Chiètres et de Regensdorf et des appareillages intérieurs 15 kV / 16,7 Hz pour les postes de Chiètres, Bassecourt et Delémont.L'approvisionnement comprend notamment la production, la livraison, le montage, les essais, la mise en service, la formation du personnel et la documentation complète.L'appel d'offres se fera en 2 lots:— lot 1: appareillage intérieur SF6 bipolaire 132kV / 16,7Hz à isolation gazeuse pour les sous-stations de Chiètres et Regensdorf,— lot 2: appareillage intérieur 15 kV/16,7 Hz pour les postes de Chiètres, Bassecourt et Delémont.Les spécifications respectives décrivent les exigences pour les 2 lots.Les 2 lots définis peuvent être soumis individuellement et peuvent également être attribués individuellement par les CFF.

SBB AG Infrastruktur Einkauf Energie

street: Hilfikerstrasse 3

ABB Sécheron SA

street: rue des Sablières 4-6

GE Grid (Switzerland) GmbH

street: Carl-Sprecher-Straße 3


name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen und Energie

title: — 12 sectionneurs rotatifs 132 kV sans couteau de mise à la terre + option sur 3 sectionneurs rotatifs 132 kV sans couteau de mise à la terre,— 12 sectionneurs rotatifs 132 kV avec couteau de mise à la terre + option sur 5 sectionneurs rotatifs 132 kV avec couteau de mise à la terre,— 7 sectionneurs rotatifs à double coupure couplés 132 kV, — 60 sectionneurs pantographe 132 kV + option sur 40 sectionneurs pantographe 132 kV.

title: 132 kV Trenner div. Unterwerke.

description: Des sectionneurs 132 kV sont nécessaires dans certaines sous-stations/installations dans le cadre de l'extension et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. Le présent appel d'offres porte sur la fabrication, la livraison, la direction du montage et la mise en service des lots suivants:1er lot- 12 sectionneurs rotatifs 132 kV sans couteau de mise à la terre+ option sur 3 sectionneurs rotatifs 132 kV sans couteau de mise à la terre- 12 sectionneurs rotatifs 132 kV avec couteau de mise à la terre+ option sur 5 sectionneurs rotatifs 132 kV avec couteau de mise à la terre2e lot- 7 sectionneurs rotatifs à double coupure couplés 132 kV3e lot- 60 sectionneurs pantographe 132 kV+ option sur 40 sectionneurs pantographe 132 kVLes lots peuvent être attribués à l'unité.Les CFF se réservent le droit d'exercer leur droit d'option en tout ou partie jusque fin 2016.Les délais de livraisons courent du 30.5.2014 au 31.12.2014,y compris option jusque fin 2016.

street: Mittelstrasse 43

Alpha Elektrotechnik AG

street: 13 Schlossstrasse


title: Mise en place d'un outil informatique de suivi et de gestion des candidatures (ATS – Applicant Tracking System)

description: L’AVASAD recrute de nombreux professionnels des soins à domicile, elle effectue en moyenne 1000 recrutements par année et traite plus de 20’000 dossiers de candidature par an. La majorité des tâches liées au recrutement sont actuellement réalisées de façon manuelle. L’AVASAD souhaite s’équiper d’un outil qui permettra d’optimiser le processus de recrutement, d’améliorer la diffusion des offres d’emploi, la récolte et le suivi des candidatures de même que de rendre possible la constitution d’un vivier de candidats. Le futur outil devra être ergonomique, orienté processus et être adapté à une organisation multisites avec ses particularités. Les éléments suivants sont hors périmètre : - Gestion des contrats; - Gestion du référentiel de postes; - Gestion du référentiel de compétences.

eligibilityCriteria: Seules les entreprises ayant leur siège social en Suisse ou dans un des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises en matière d'accès à leurs marchés publics sont autorisés à déposer une offre.


title: Rüti b. Büren - verkehrlich flankierende Massnahmen zur A5, Sanierung Brücke und Abdichtung

description: Folgende bauliche Massnahmen: R2 - Pförtner West, Baulänge 100 m' R3 - Dorfkern, Baulänge 160 m' R4 - Einmündung Sandgasse, Baulänge 110 m' Sanierung Brücke und Abdichtung (Polymerbitumen-Dichtungsbahnen) R5 - Pförtner Ost (spätere Vergabe)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis 70 %:
Bauphasenplanung 15 %:
Schlüsselpersonal 15 %:
Angebotspreis 70 %:
Bauphasenplanung 15 %:
Schlüsselpersonal 15 %:


description: Siehe Submissionsunterlagen.

title: SKP 274 Spezialverglasungen Innentüren

description: Siehe Submissionsunterlagen.

Kantonsspital Aarau AG

street: Tellstraße 25


title: Altburgstrasse Altburgstrasse 15 bis Pumpwerk Altburg

description: Erneuerung Fahrbahn und Gehwege Erneuerung Wasserleitung Erneuerung Pumpenleitung Neubau Fernwärme


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Rialto Basel, Gesamtsanierung Wohn- und Geschäftshaus / Hallenbad, BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Ausführung von BKP 244 Lüftungsanlagen: Umfassende Gesamtsanierung der haustechnischen Anlagen inkl. Demontage der bestehenden Anlagen. Verschiedene Nutzungen: Hallenbad mit Sauna, Gastronomie, Gewerbe und Wohnungen. Arbeit in mehreren Etappen. Einbringwege Baumaterial und Ausbringwege Rückbaumaterialien logistisch anspruchsvoll.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Einhaltung Terminprogramm

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: Gesamtsanierung Villa auf Musegg 1, Luzern; Architekturleistungen

description: Architekturleistungen Phase 31-53, inkl. Kostenplanung und Bauleitung

awardCriteriaDetails: Gemäss Submissionsunterlagen:


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Sven Boss, Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, E-mail:

title: 50m Schwimmhalle Neufeld Bern, Fahrbare Startbrücke

description: Neubau Hallenbad Neufeld in Bern Einbau einer fahrbaren Startbrücke in das Schwimmerbecken.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 70
Zwei Auftragsspezifische Referenzen mit bildhafter Dokumentation in vergleichbarer Grösse innerhalb der letzten 5 Jahre (Referenzblatt zu Zuschlagskriterien):: 30


name: VTG Rail Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Baar/Schweiz

name: SBB Infrastruktur Einkauf, Supply Chain und Produktion Flottenmanagement

description: CFF SA loue, du 1.3.2019 au 30.11.2020, 20 wagons plats à 4 essieux de type Res/Rens et 10 wagons plats à 4 essieux de type Rs/Rns, avec option de prolongation d’au maximum 3 ans (à faire valoir au plus tard 60 jours avant l’échéance du bail) et une 2e option d’au maximum 30 wagons plats à 4 essieux supplémentaires (de type Res/Rens ou Rs/Rns). L’adjudicataire ne peut pas prétendre à un volume de livraison défini en ce qui concerne les options. Inversement, il n’est pas tenu de réserver des wagons à cet effet.

title: Miete von Güterwagen der Typen Rens/Res/Rns/Rs

street: Neuhofstrasse 4


name: Einwohnergemeinde Bolligen Abteilung Bildung und Kultur

title: Lieferung, Installation und Support von ICT-Infrastruktur für die Schule Bolligen

description: Lieferung 1 Serveranlage, 83 Desktop- und 252 Laptop-Computer sowie 84 Tablets gemäss Pflichtenheft inkl. Konfiguration und Erstinstallation Unterhalt der Anlagen gemäss Diensleistungsvereinbarung