name: Office fédéral des routes OFROU Infrastructure routière,à l'attention de Ne pas ouvrir - documents d'appel d'offre, N06 Bern PUN Baumeister, Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 (0) 33 228 24 00, Fax: +41 (0) 33 228 25 90, E-mail:

title: N06.32-005 Bern PUN Wankdorf - Muri, Anpassung Fahrbahn und Ersatz Deckbelag, Sanierung diverser Kunstbauten, Erstellung Signalträger und Videomasten. Erneuerung von Lärmschutzwänden, Koordination der Realisierung mit den BSA.

description: Ausgangslage: Der Verkehr auf den Nationalstrassen und die damit verbundenen Verkehrsüberlastungen nehmen stetig zu. Die stark befahrene N06 im Abschnitt Bern-Wankdorf - Muri ist bereits heute häufig überlastet, was sich durch Staus auf der Nationalstrasse sowie Rückstaus auf den Zubringer Muri bzw. auf den Anschlüssen zeigt. In Fahrtrichtung Bern ist dabei bereits heute in den Morgenspitzenstunden, in der Gegenrichtung in den Abendspitzenstunden mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Umnutzung des Pannenstreifens (PUN) zum Fahrstreifen hat zum Ziel, die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Elimination von Konflikten infolge von Rückstaus, Verflechtungsvorgängen u.a.m. sowie die Verflüssigung des Verkehrs in verkehrsintensiven Zeiten der Nationalstrasse. Projektumfang: Die Abgrenzung ist geografisch durch die Anschlüsse Wankdorf (km 1+650) und Muri (km 7+800) gegeben. Auf dem Abschnitt Bern-Ostring bis Muri wird die PUN in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. Im Abschnitt Wankdorf bis Bern-Ostring kann eine PUN aus Platzgründen nur in Fahrtrichtung Wimmis erstellt werden. Es sind drei verschiedene Installationsplätze (IP) geplant. Der IP Schermenweg, der IP's Ostring und der IP Muri die neu für das Projekt PUN erstellt werden. Massnahmen Trassee: Die bestehende Fahrbahnbreiten (Überholstreifen 3.60 m / Fahrstreifen 3.60 m / Pannenstreifen 2.50 m) werden neu aufgeteilt. Neu wird der ÜS auf 3.20 m reduziert. Der FS bleibt mit einer Breite von 3.60 m bestehen. Der PS wird neu mit 3.35 m Breite markiert. Im Rahmen des Projektes PUN wird vom Projektanfang bis Projektende, das heisst vom Objekt T03 Unterführung Schermenweg bis zum Objekt T19 UEF Anschluss Muri , die Deckschicht ersetzt. Um die Quergefällsdifferenzen zwischen den Fahr- und den Pannenstreifen in den Kurvenaussenseiten zu eliminieren, wird das Quergefälle der Pannenstreifen an dasjenige der Fahrstreifen angepasst. Im Projektperimeter vorhandene Engstellen werden örtlich verbreitert. 53 neuen Querschnittskabinen (QSK) werden mit 4 PE-HD DN 120 erschlossen. Die neuen Masten von Signalbrücken, Winkelmasten und Videomasten sowie die QSK werden durch neue Fahrzeugrückhaltesysteme geschützt. Massnahmen Kunstbauten: Kunstbauten mit Massnahmen: 9 UEF, 5 UNF, 2 Brücken und Sonnenhoftunnel: An den Objekten T06, T07, T09A und der Brücke T10 wird eine Gesamtinstandsetzung durchgeführt. Lokale Instandsetzungen erfolgen an den Objekten T03, T04, T05, T09, T11 und T14 bis T18. Im Rahmen der Eliminierung von Quergefälledifferenzen wird an den Objekten T14-T18 eine Aufbeton-Schiftungen in den Kurvenaussenseiten durchgeführt. Im Sonnenhoftunnel T11A wird eine umfassende Instandsetzung der Mittel- und Aussenwände ausgeführt. Bis in eine Höhe von 2.50m wird er geschädigte Beton abgetragen und ein Vorbeton erstellt. Neue Anprall-Leitmauern sind an den Mittelstützen (Fisch) bei den Objekten T04, T06, T07, T19 vorgesehen. Neue Anprall-Leitmauern werden an den Randstützen bei den Objekten T09A und T09 erstellt. Die vorgezogenen Massnahmen an der UEF T13 werden in einem separaten Los vorgängig submittiert. Instandsetzungsmassnahmen an 16 Stütz- und Leitmauern: Im Ostring: Gesamtinstandsetzung der 4 Stützmauern und 1 zu 1 Ersatz der 5 LSW, an den übrigen Stützmauern erfolgen nur lokale Instandsetzungen. Massnahmen an 8 Lärmschutzwänden (davon 6 Objekte mit Ersatz) Bei den niedrigen Leitmauern (h=0.80m) und New Jersey-Leitmauern erfolgt eine Anpassung der Höhe in Kurvenaussenseiten. Erstellung von 2 neuen Stützmauern bei NHB1 und NHB2, Neubau LSW bei NHB 5, Erstellung einer temporären Nothaltebucht (Bereich Schosshaldenfriedhof) mit einer Vernagelungswand. Wiederherstellung Böschung mittels Erdbewehrung. Neubau von 15 Signalportalen, 12 Winkelmasten, und 18 Videowinkelmasten dabei kommen 5 Standardtypen zu Anwendung. Typ 1: Signalportal 30m (mit Wegweiser), Typ 2: Signalportal 30m (ohne Wegweiser), Typ 3: Winkelmast 15m, Typ 4: Signalportale >35m sowie Typ 5: Videowinkelmaste Verkehrsführung: Die baulichen Anpassungen für den Betrieb der temporären Pannenstreifenumnutzung zwischen Wankdorf und Muri erfolgen unter Verkehr. Es sind 4 Hauptbauphasen und später 2 Deckbelagsphasen vorgesehen. Die Arbeiten an den Kunstbauten erfolgen parallel zu den Arbeiten Trasse. Im Bereich Brücke T10 und Überdeckung Sonnenhof gibt es Inselbaustellen. Während sämtlichen Bauphasen müssen pro Fahrtrichtung 2 Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung gestellt werden. Die Spurbreiten sind mit 3.5 m für die Normalspur und 3.0 m für die Überholspur vorgesehen. Im Baustellenbereich wird durchgehend Tempo 60 km/h signalisiert. Spursubtraktionen mit reduzierter Leistungsfähigkeit sind nur für Nachtarbeiten geplant. Die Trennung zwischen Verkehrsfläche und Baustelle ist grundsätzlich mittels Leitbaken, welche die Verkehrsstreifen von der Baustellenlogistikspur trennt, vorgesehen. Im Bereich Ostring, ab Objekt T09A bis nach dem Objekt T11A (Sonnenhoftunnel) erfolgt die Trennung mit einem mobilen Rückhaltesystem (Vario-Guard). Für die Trennung der Fahrtrichtungen Ri Thun und Ri Wankdorf soll ein mobiles Rückhaltesystem (Vario-Guard) eingesetzt werden. Die Arbeiten sind zwingend im 2-Schichtbetrieb auszuführen. Leistungen und Menge: - Arbeits-(Fassaden)-gerüste 16'900 m2 - Betonabtrag 575'000 dm3 - Abbruch Leitmauer 55 m3 - Reprofilierung Schadstellen 81'500 m2 - Spachtelung + Kratzspachtelung 10'600 m2 - OS + Beschichtung 14'900 m2 - Polymerbitumen-Fahrbahnübergänge 300 m - Mechanische Fahrbahnübergänge 30 m - Bewehrung 440 to - Staifix Zugstangen M33 und M16 950 m - Anschlussgarnituren für Fundamentsockel bestehend aus: Ankerplatte, Versetzlehre, Grund-platte (rostfrei), ETASA für Kabelrohrblock 60 St - Schalung 12'800 m2 - Beton 6'600 m3 - Aushub 24'100 m3 - Abdichtung PBD-Bahn 6'830 m2 - Asphaltbeton- und Gussasphaltbelag 60'000 to - Konsolgerüst 860m - Fundationsschicht (Kies) 5'500 m3 - FZRS 4'700 m - Zäune 950 m - Anpassungen Schächte Entwässerung 490 Stk. - Neue Fundamente für Überkopfsignalisation und Videoüberwachung 60 Stk - Neue QSK 53 Stk - Anpassung Schächte BSA 90 Stk - Rohrblock BSA 4'200 m - De- und Montage Einzelfelder LSW Wittigkofen a = 7.20m 14 Felder - Abbruch best. Signalportale 2 St - Spritzbeton d = 0.20m 4260m2 - Nägel SwissGewi 20 9100m - Stahlbau (Portale + LSW) 325to - Oberflächenschutz Duplex 3'300m2 - LSW kombiniert mit Beton-Element-Mauer 255m

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 50%:
Z2: Bauprogramm 35%:
Z 2.1 Länge der Bauzeit 15%:
Z 2.2 Plausibilität des Bauprogramms 10%:
Z 2.3 Umsetzen der Anforderungen und Vorgaben an das Bauprogramm 10%:
Z3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen, Baustellenorganisation 10%:
Z4: QM-Konzept 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Beurteilung der Länge der Bauzeit der Angebote:
- Die kürzeste angebotene Bauzeit (Summe Bauzeit 1+2+3) erhält im Kriterium „Länge der Bauzeit“ die Maximalnote 5. Angebote, deren Bauzeit 215 Tage (entspricht dem Bauprogramm der Bauherrschaft) betragen, erhalten die Note 1. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Angebote, deren Bautzeit über 215 Tage liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- die Note wird auf die Hunderstelstelle gerundet:
- Es werden die Arbeitstage (Mo - Sa) in der Länge der angebotenen Bauzeit bewertet.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
Z1: Preis 50%:
Z2: Bauprogramm 35%:
Z 2.1 Länge der Bauzeit 15%:
Z 2.2 Plausibilität des Bauprogramms 10%:
Z 2.3 Umsetzen der Anforderungen und Vorgaben an das Bauprogramm 10%:
Z3: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen, Baustellenorganisation 10%:
Z4: QM-Konzept 5%:
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, wobei die Note auf die Hundertstelstelle gerundet wird.:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Beurteilung der Länge der Bauzeit der Angebote:
- Die kürzeste angebotene Bauzeit (Summe Bauzeit 1+2+3) erhält im Kriterium „Länge der Bauzeit“ die Maximalnote 5. Angebote, deren Bauzeit 215 Tage (entspricht dem Bauprogramm der Bauherrschaft) betragen, erhalten die Note 1. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. Angebote, deren Bautzeit über 215 Tage liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- die Note wird auf die Hunderstelstelle gerundet:
- Es werden die Arbeitstage (Mo - Sa) in der Länge der angebotenen Bauzeit bewertet.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ sehr gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die Zehntelstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Office des immeubles et des constructions du canton de Berne,à l'attention de Javier Roberto Pongiluppi, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 78, Fax: 031 633 34 60, E-mail:

scheme: CPV

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

documentType: tenderNotice

description: Erweiterung und Neubau ZSSw - Zentrum Sport und Sportwissenschaft Baumeisterarbeiten: Erstellen von Provisorien, Grabarbeiten, Betonrückbauten, Erstellen der Betonarbeiten bei Neubauten, Maurerarbeiten, Abdichtungsarbeiten

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis 100 %:
Arbeits- und Produktequalität gemäss Leistungsbeschrieb müssen erfüllt sein:
Preis 100 %:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion

title: OF-22-033 Pendule a cables

description: Diese Ausschreibung dient der Auftragsvergabe für die Herstellung und Lieferung von Seilhängern für 3 Jahre mit Option auf Verlängerung um 2-mal ein Jahr. Teilangebote sind in diesem Verfahren nicht zulässig.

eligibilityCriteria: Die Mindestanforderungen sind zwingend einzuhalten, ansonsten wird das Angebot nicht in die Bewertung einbezogen. Formvorschriften und Fristen gemäss den Ausschreibungsbedingungen sind zwingend einzuhalten.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Transparenz in der Lieferkette: 10
Proof of Concept: 20
Anteil erneuerbarer Energie in der Produktion und Logistik: 10

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: Kanton Aargau Departement BKS Generalsekretariat

description:
Der ausgeschriebene Auftrag umfasst die Erarbeitung respektive die Einführung einer Funktionsbewertungsmethodik und eines darauf aufbauenden Lohnsystems für die Lehrpersonen und Schulleitungen, die den Lohn vom Kanton Aargau erhalten.
                  Das aktuell eingesetzte Lohnsystem für die Lehrpersonen und Schulleitungen soll somit abgelöst werden. Künftig sollen die Positionslöhne einzig durch eine analytische Funktionsbewertung ermittelt werden. Diese Funktionsbewertung wird ein wesentliches Element des künftigen Lohnsystems darstellen. Die weiteren Elemente des Lohnsystems wie zum Beispiel die Lohnbänder oder die Lohnkurve sollen ebenfalls angepasst werden – so dass der Kanton Aargau künftig über ein kohärentes Lohnsystem für die Lehrpersonen verfügt.

title: Funktionsbewertungsmethodik und Lohnsystem Lehrpersonen Kanton Aargau

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

street: Bachstrasse 15


description: — Deckungen aus Faserzementplatten ca. 350 m2 und PV-Anlage ca. 400 m2;— Unterdachbahn und Konterlattung ca. 750 m2;— Abbrucharbeiten bei den beiden benachbarten Schulbauten.

title: Erweiterung Schulanlage Lenzerheide BKP 224 Deckungen geneigte Dächer/PV-Anlage

Gemeinde Vaz/Obervaz

street: Plam dil Roisch 2


name: Feuerwehr Wittenbach-Häggenschwil, Dottenwilerstrasse 2, 9300 Wittenbach,à l'attention de Patrick Hersche, Dottenwilerstrasse 2, 9300 Wittenbach, Suisse, Téléphone: 071 292 22 65, E-mail:

title: Lieferung eines Standard-Tanklöschfahrzeugs (STLF) für die Feuerwehr Wittenbach-Häggenschwil

documentType: cancellationDetails

description: Standard-Tanklöschfahrzeug (STLF) gemäss Pflichtenheft

eligibilityCriteria: gemäss Pflichtenheft

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Planung, Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme Schaltgerätekombinationen

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Investitionskosten / Preis: 50
Qualität der Firma: 30
Referenzen: 20


currency: CHF

documentType: awardNotice

title: Gesamtsanierung Schulanlage Kirchbühl, Kriens, BKP 271.0 Gipserarbeiten Innen.

description: Gesamtsanierung Schulanlage Kirchbühl 1 + 2.

arge MAI + enorm32

street: Vonmattstraße 32a


name: Entreprise de correction fluviale du Coruz, à l'attention de Claude-Alain Davoli,10, rue du Valentin, 1014 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 316 75 74, Fax: 021 316 75 12, E-mail:

title: Aménagements contre les crues du ruisseau du Coruz sur le territoire de la commune de Poliez-Pittet

description: Réalisation d'une galerie d'une longueur de 50 mètres, d'une remise à ciel ouvert du ruisseau de 60 mètres et divers travaux d'aménagements annexes

eligibilityCriteria: Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RLMP-VD) et des conventions collectives en vigueur dans le Canton de Vaud


name: Kanton Zürich, Finanzdirektion, Kantonales Steueramt

description: Prüfung hinsichtlich der Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung eines Softwareproduktes

description: Prüfung von Softwareentwicklungs- und Bereitstellungs-Prozessen

title: IT-Prüfungsexperten für Informatiksysteme im Steuerbereich 2021

description: ZH

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Etat de Vaud Direction générale du numérique des systèmes d'information

description: Prestation intellectuelle

title: AO - Exploitation de bases de données

description: Prestation intellectuelle

street: Av. de Longemalle 1


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de Beschaffungswesen, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BAV 40064 Stadtspital Triemli, Neubau Bettenhaus

description: Neubau Bettenhaus, Passerelle BKP 213 Montagebau in Stahl

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Kanalisationserneuerung Weierwiese (GEP-Massnahmen Nr. 45 und 13)

description: Humusabtrag, fest 1900m3 Aushub U-Graben, fest 900m3 Aushub V-Graben, fest 2300 m3 Transport Deponie Unternehmer, lose 1050m3 Grabenspriessung vorgetrieben 1200m2 Steinzeugrohre NW 500-600mm 500m Kontrollschächte 8 Stück Sohlen- und Hüllbeton 465m3 Grabenauffüllung, lose 3000m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Direction du développement et de la coopération DDC

title: Burkina Faso - Programme d’appui au dispositif national de formation professionnelle IWILLI (Lève-toi) - Phase préparatoire 1.10.2023 au 30.09.2024 (12 mois) et Phase principale 1 1.10.2024 au 30.09.2028 (4 ans)

description: Le programme IWILI vise à améliorer l’employabilité du plus grand nombre possible de jeunes, ainsi que leur accès à des emplois et revenus décents, par l’amélioration des conditions cadres et la structuration du secteur de l’EFTP, le développement de l’apprentissage de type dual et de dispositifs de formation adaptés au secteur agrosylvopastoral ainsi que le renforcement de la chaîne de valeur de l’EFTP (de l’orientation à l’insertion professionnelle).

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe CAP. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

procurementMethodDetails: Open procedure


name: Stiftung Alterswohnunen der Stadt Zürich

title: Elektroinstallationen

description: Es werden 150 Alterswohnungen und Räume für dazugehörige Nebennutzungen sowie eine Kindertagesstätte mit dem Energiestandard Minergie-P erstellt. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Etappen zu je ca. 75 Wohnungen.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


title: Schulungsumgebung für Apron Controller Aus- und Weiterbildung.

description: Die Apron Controller Trainee durchlaufen eine 17-monatige Ausbildung. Die Ausbildung besteht aus folgenden Ausbildungsblöcken: Basic Training Kurs, Aerodrome Control Instrument Kurs, Apron Theorie, ASTRAS (2D Simulation), TOSIM (3D Simulation), „On-the-job“ Training und Familiarisation im Unternehmen.Das Simulator Training ist für die Apron Controller Trainees ein wichtiges Element zum Erlernen von Fertigkeiten und für die Vorbereitung auf die Ausbildung am Arbeitsplatz. Im Weiteren ist es eine wichtige Anlage um die Fachkompetenz und Fertigkeiten aller lizenzierten Apron Controller aufrecht zu erhalten. Diese Vorgabe wird mittels regelmäßigen Trainings erfüllt.Die aktuelle Simulationsumgebung der Flughafen Zürich AG wird nicht mehr unterstützt. Daher wird die bestehende Simulationsumgebung neu beschaffen. Dabei sollen hauptsächlich bestehende Trainingsumgebungen betrachtet werden die bereits für Ground Controller Schulungen im Einsatz stehen. Dabei sind zur Trainingsumgebung ergänzend eine Schnittstelle zu bestehenden Departure Manager sicherzustellen und das am Flughafen Zürich im Einsatz stehende De-icing Modul soll nachgebildet werden.

procurementMethodDetails: OPEN

Flughafen Zürich AG

street: Postfach, Zürich-Flughafen


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 200035, jonction Henggart USP, auteur du projet et chef de chantier à partir de la phase 41 jusqu’à la phase Mise en service/achèvement, finalisation DP incl.

description: Projektverfassung und Bauleitung ab SIA Phase 41 plus Optionen

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Schlüsselpersonen: Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt: 20
ZK2: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, QM-Konzept / Risikoanalyse: 40
ZK3: Preis: 40
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


description: Die BVB schreiben Fahrleistungen mit Midibussen im Auftragsgebiet der BVB neu aus.  Zum Leistungsumfang gehören insbesondere, aber nicht abschliessend:- Die Linie 32 (dabei optional Mittagsverstärker und abends zur Chrischona Klinik)- abends die Linie 33 und die Linie 46 in Nebenverkehrszeiten- optional die Linie 38 sonntags im Winterhalbjahr

title: D000325.002 Fahrleistung Midibusse

Basler Verkehrs-Betriebe, BVB

street: Claragraben 55

Margarethen-Bus AG

street: Margarethenstrasse 79


name: Abarisk SA,Chemin du Marais 6, 1032 Romanel sur Lausanne, Suisse

name: Département de l’Urbanisme – Direction des Constructions,selon dossier d’appel d’offres K2, 1205 Genève, Suisse

title: Centre Médical Universitaire - CMU Etape 6 - Lot 254.40 Installations sprinkler

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre Médical Universitaire (CMU). Lot 254.40 Installations sprinkler.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Fondation pour le logement de la commune de Thônex / Fondation Astural

description: Portes extérieures en métal + vitrage de toiture.

title: Construction d'un immeuble à programme mixte Logements et équipement socio-éducatif

street: rue de Genève 148


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs., à l'attention de Sandra Bozon,voir adresses dans le dossier d'appel d'offre, 1211 Genève 8, Suisse

title: Agrandissement et transformation du bâtiment principal et rénovation et réaffectation de la maison du personnel de la Clinique de Joli-Mont:

description: Le marché concerne les prestations complètes d'un groupement de mandataires constitué d'un architecte, d'un ingénieur civil et des ingénieurs CVSE/MCR dans le cadre du projet d'agrandissement et de transformation du bâtiment principal et de la rénovation et réaffectation de la maison du personnel de la Clinique de Joli-Mont:

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Tief- und Strassenbauarbeiten: Richterswil, 3 Seestrasse, Post- bis Gartenstrasse, km 31.460-31.780

description: Massenauszug gerundet Aushub/Abtrag fest 330 m3 Grabenaushub fest 200 m3 Beton für Rohrumhüllungen 45 m3 Kiesgemisch für Grabenauffüllungen lose 125 m3 UG 0/45 OC85 und Planiematerial lose 500 m3 Neue Randabschlüsse, Randsteine 170 ml Neue Randabschlüsse, Stellplatten 220 ml Neue Randabschlüsse, Schalensteine 250 ml Belag fräsen/aufbrechen (3 bis 20 cm) 3'600 m2 Belagsabfuhr lose 850 m3 Belagseinbau 1'500 to Neue Strassenabläufe DN 1'000 mit Filtersack 12 St Neue Schachtabdeckungen/-Roste 30 St Neue Kandelaberfundamente 5 St

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Tiefbau- und Strassenbauunternehmung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Qualität/Termine: 25
Ausbildung von Lehrlingen: 5
Preis: 70
Qualität/Termine: 25
Ausbildung von Lehrlingen: 5


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW

title: BKP 230 Elektroanalgen

description: Elektroinstallationarbeiten für den Neubau einer Wohnanlage mit 56 Wohnungen.


title: Universitätsspital Zürich - Innensanierung Personalhaus, Vogelsangstrasse 10, Spyristrasse 3, 8006 Zürich, BKP 232-01 Starkstrominstallationen

description: BKP 232-01 Starkstrominstallationen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Biozentrum der Universität Basel, BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten u. Stuccolustro Halle U1-O1

description: Herstellen, Liefern und Erstellen von Gipserarbeiten (u.a. GK-Wände, Akustikdecke, runde Deckenformstücke) und Stuccolustro in der 3-stöckigen Eingangshalle gemäss Leistungsverzeichnis und Plänen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Gemeinde Risch Abteilung Bildung/Kultur,à l'attention de Markus Scheidegger, Meierskappelstrasse 15a, 6343 Rotkreuz, Suisse, E-mail:

description: BKP 230/233 Elektroanlagen/Leuchten und Lampen: Demontage bestehender Installation, Rohbauinstallation, Verkabelung, Endinstallation, Lieferung und Einbau von Leuchten und Lampen.

description: BKP 240 Heizungs- und Kälteanlagen: Demontage bestehender Anlage, Provisorien, Energielieferung mit Erdwärmesonden/Gas/Fernwärme, Wärmeverteilung, Brauchwarmwasser, Raumheizung, Kälteanlagen, Dämmungen.

description: BKP 244 Lüftungs- / Klimaanlagen: Demontage bestehender Lüftungsanlage, neue Lüftungs- und Klimaanlage

description: BKP 250 Sanitäranlagen: Demontage bestehende Sanitärapparate, Rohbau- und Endinstallationsarbeiten, Lieferung und Montage Sanitärapparate.

title: Sanierung und Erweiterung Schulhaus 4, Schulanlage Waldegg (BKP 230 / 240 / 244 / 250)

description: Gemäss Beschrieb der Lose - siehe Punkt 2.4

eligibilityCriteria: Eine Vergabe der Arbeiten erfolgt unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung.


name: Service technique,Passage Léopold-Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, Téléphone: 032.967.64.14, E-mail:

title: La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Helvétie

description: Les travaux comprennent l'assainissement complet de la couche de roulement (4650m2), ainsi que la couche de base sur deux tronçons (740m2); l'assainissement des trottoirs en mauvais état, le remplacement ponctuel de bordures et de pavés, la réfection de deux refuges pour passage piétons, ainsi que la partie supérieure de fosses d'arbres. Des travaux quant à l'éclairage public et l'alimentation électrique sont également prévus.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.


title: BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung

description: Gedämmte Fassadensysteme für Überbauung mit 56 Wohnungen und 5 Ladengesschaften: Dämmungen EPS und Mineralwolle, verputzt oder mit Plättli.


name: Stiftung Ostschweizer Kinderspital,Claudiusstrasse 6, 9006 St. Gallen, Suisse, E-mail:

title: Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau OKS - SKP 225.4 Abschottungen OKS

description: 225481 SKP 225.4 Abschottungen OKS. Abschottungen von Wand- bzw. Deckendurchbrüchen, mit und ohne Brand-/ Schallschutzanforderungen. Ausführungsorte 2.UG bis 11.OG. Hauptmengen: Weichschotts in Wänden: ca. 1'000 St. Weichschotts in Decken: ca. 1'475 St. Weichschotts in Trockenbauwänden: ca. 1'950 St. Mörtelschotts: ca. 650 St. Manschetten: ca. 170 St. Abschottungen ohne Anforderung: ca. 250 St. Brandschutzfugen: ca. 320 m.


name: Axpo Grid AG,à l'attention de Markus Koch, Parkstrasse 23, 5401 Baden, Suisse, Téléphone: +41 56 200 31 11, E-mail:

title: 2 Stk. 90-Mvar-Dreiphasen-Kompensationsdrosseln 110 kV

description: Abschluss eines Werkvertrags für die Auslegung, Herstellung, Prüfung, Supervision der Montage und Lieferung inklusive Ablad von 2 Stk. 90-Mvar-Dreiphasen-Kompensationsdrosseln zu den Teilprojektstandorten an einen Auftragnehmer


name: Volkswirtschaftsdirektion Amt für Mobilität

title: Verfahrensplattform - VPF

description: Der Beschaffungsgegenstand der «Verfahrensplattform VPF» ist eine moderne und modulare IT-Standardlösung für die elektronische Geschäftskontrolle, deren Integration in die komplexe Landschaft der kantonalen IT und die Bereitstellung der nötigen Schnittstellen für die Abwicklung der Arbeitsprozesse: zu ZHweb, zu ZHservices, zum Identity- und Access-Management (IAM) des Kantons Zürich, zu Exchange Online des Kantons Zürich, zum Geografischen Informationssystem, zum Eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister und zum Staatsarchiv.

awardCriteriaDetails:
ZK01 Anforderungsabdeckung: 30
ZK02 Preis: 30
ZK03 Umsetzungsanforderungen: 20
ZK04 Referenzen: 10
ZK05 Präsentation: 10


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Service des Achats Henri Carollo,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: +41799371927, E-mail:

title: SIG_2023-106_CAD-Chatelaine_VDG_Refection Collecteur E.U.

description: Travaux de construction GC et de pose d'équipement , conduite de circuit de chauffage à distance CAD pour SIG. Démolition, rénovation, réfection des collecteurs eaux usées VDG.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Imfeldstrasse, Abschnitt Lettenstrasse bis Lettenfussweg

description: Erneuerung der Wasserleitung auf einer Länge von rund 200m an bestehender Lage. Zusätzlich werden im gesamten Projektperimeter diverse schadhafte Beläge sowie Randabschlüsse erneuert. Bausumme: Fr. 350'000.--

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


description: BKP 201 Baugrubenaushub.

title: Neubau Wohnheim Sonnegarte, BKP 201

description: BKP 201 Baugrubenaushub.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


title: Gesamtsanierung Schulhaus Bläsiring, BKP 240 Heizungsanlagen

description: Demontage von bestehendem Rohrleitungssystem bis zum Haupt-Verteiler. Demontage von bestehenden Heizkörpern. Neue Verrohrung und Verbindung vom Haupt-Verteiler bis an die Heizkörper (2-Rohr-System). Montieren von neuen Säulenradiatoren in den Schulräumen.


title: Ittigen BE, Armeeapotheke, Umbau und Erweiterung Fabrikation, Sanierung der Haustechnikanlagen, Generalunternehmerleistungen für Teilgebiete.


name: Département Transport Equipement et Environnement (DTEE)

title: 3e correction du Rhône – MA de Port-Valais R3, Consolidations des digues du Rhône à Port-Valais et mesure d'équilibrage.

description: Rideau de palplanches simples 2'300 m2 Paroi de sol mixing 6'300 m2 Tranchée drainante 1'150 m' Modelage terrain pour mesure nature 500 m2 Terrassements 3'500 m3 Fouilles en rigoles 3'100 m3 Pont routier 50 m2 Grave 0/45 2'150 m3 Enrobés bitumineux 1'100 to

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Acarchitectes Alexandre Clerc architectes SIA

description: Mise en concurrence CFC 29 prestations d'architectes en tant que pilote d'un groupement de professionnels composé également d'ingénieur civil spécialiste en structure porteuse et d'ingénieurs E-CV-MCR-S pour la transformation et l'agrandissement du cercle scolaire de Grolley.

title: Mise en concurrence pour la transformation et l'agrandissement du cercle scolaire de Grolley

street: Route de la Fonderie 8c


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Sven Boss, Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

title: Erweiterung und Sanierung Volksschule Bethlehemacker, Bern - BKP 221.2 Fenster aus Holz

description: Die Sanierung betrifft die Gebäude 101-109 sowie Gebäude 111 West. Sämtliche bestehenden Fenster mit Doppelverglasung umrüsten mit 2- oder 3-fach Isolierverglasung. Die bestehenden Fenster sind mit asbesthaltigem Kitt. Der Unternehmer hat die Fensterflügel zu demontieren und den Kitt in der Werkstatt fachgerecht zu entfernen. Die Fenster in den Klassenzimmer Süd sind mehrfeldrig mit Dreh/Kipp/Schwingflügel. Die Beschläge werden erhalten. Die Umrüstung erfolgt unter strengen denkmalpflegerischen Grundsätzen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
ZK-1 - Preis:: 70
ZK-2 - Zwei vergleichbare Referenzen in den letzten fünf Jahren:: 30


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Nouvelle Comédie - 1442TI - Echafaudages

description: Travaux : Echafaudages - CFC 211.1 Estimation : CHF 818'623.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Rahmenvertrag Elektrodienstleistungen

description: ZH 07.08.2023

awardCriteriaDetails:
Regieansätze: 60
Qualifikation Mitarbeitende: 20
Auftragsorganisation und Personalplanung: 20


description:
Es handelt sich bei der Ausschreibung um einen Generalunternehmer-Auftrag für den Ersatz der veralteten Aussen- und Innenanlagen der Stellwerke. Es sind alle Leistungen und Lieferungen gemäß den Projektphasen EN 50126 zu erbringen:
                  — Entwicklung/Projektierung,
                  — Fertigung inkl. Lieferung aller Komponenten und Systeme,
                  — Installation/Montage,
                  — Validation und Systemabnahme inkl. vollständiger Nachweisführung „Realisierung“.

title: FB: Ersatz Stellwerke Zollikerberg, Forch und Egg.

Projekthaus Herisau GmbH

street: Engelen 2137


name: Einwohnergemeinde Brienz, vertreten durch den Gemeinderat

title: Ersatzbeschaffung Ersteinsatzfahrzeug Oberried für Feuerwehr - Kleintanklöschfahrzeug KTLF

description: Ersatzbeschaffung eines allradgetriebenen 4x4 Kleintanklöschfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von max. 7.5t, einer elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzung von 45km/h, einem Löschwassertank von ca. 1'500l, einer max. Fahrzeugbreite von 2'300mm (inkl. Seitenspiegel), einer max. Fahrzeughöhe von 2'700mm (unbeladen), einer max. Fahrzeuglänge von 5'700mm, sowie einer Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1500 nach EN 1028 (ohne Hochdruck). Die detaillierten Anforderungen sind den vollständigen Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen. Unter anderem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: - Abgabe der unterzeichneten Selbstdeklaration - Abgabe der verlangten Nachweise (nicht älter als 1 Jahr) - Erfüllen der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortprinzip)

awardCriteriaDetails:
Kaufpreis (bereinigte Endsumme inkl. MwST.): 60
Aufbau / Feuerlöschtechnik / Elektrik: 20
Fahrgestell / Kabine: 10
Leistungen Kundendienst / Servicekonzept: 10
Erläuterungen: Jedes Kriterium wird mit 1 bis 5 Punkten bewertet. 5 Punkte entsprechen dabei der optimalen und treffendsten Lösung, 1 Punkt einer ungenügenden, die Anforderungen nicht erfüllenden Lösung. Beim Kriterium Preis erhält das preisgünstigste Angebot 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (bei Preisbenotung sind Minuspunkte möglich). Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


title: Lehnenbrücken Schaniela 2 + 3 Baumeisterarbeiten

description: Betonabbruch 200 m3; HDW-Betonabtrag 560 m2; Mikropfähle 250 m; Schalung 1'420 m2; Bewehrung 98 t; Beton 650 m3; PVC-Abdichtung 1'250 m2; Ungebundene Gemische 1'750 m3


title: Chapelly n° 2 à 20 – Thônex

description: Rénovation énergétique de l’enveloppe, de la chaufferie et assainissement des matériaux ainsi que la création d’un immeuble de 8 logements


name: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 465 50 03, E-mail:

title: (22027) 620 Unterstützung zentrale öffentliche Beschaffung

description: Il s'agit de trouver au maximum trois partenaires stratégiques qui, au sein des services demandeurs de l'administration fédérale et du service d'achat de l'OFCL accompagneront / dirigeront à partir de 2022 des projets d'acquisition et des appels d'offres conformément aux dispositions de la LMP/l'OMP de manière compétente, minutieuse et conforme au droit. Les commandes se rapporteront donc soit à une procédure d'appel d'offres concrète, soit à un cahier des charges concret en rapport avec des appels d'offres prévus.

eligibilityCriteria: Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation énumérées dans l’annexe 3. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Erfahrung in öffentlichen (auf simap publiziert) überschwelligen Beschaffungen: 2000
ZK 2 Erfahrung mit überschwelligen freihändigen Vergaben: 1000
ZK 3 Erfahrung in unterschwelligen Beschaffungen: 1000
ZK 4 Fachkompetenz in der Vermittlung von Wissen im Bereich öffentliche Beschaffung: 1000
ZK 5 Zertifizierung öffentliche Beschaffung: 2000
ZK 6 Stundenansatz für die Leistungen gem. Anhang 02 detaillierter Leistungsbeschrieb: 3000
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Anhang 3 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


title: Kreativ-Agenturen

description: ST sucht Agenturen für die Unterstützung in den Bereichen Kreation, Kampagnenstrategie und Werbekampagnen. Die ausgewählten Agenturen stellen dabei insbesondere Personen und Fähigkeiten in den Disziplinen Strategie, v.a. bzgl. Zielgruppendefinition, Customer Journey, Botschaftshierarchie und Campaigning, Kreation, bestehend aus klassischer Kreation, Copywriting, Texting, Grafik, Out-of-the-box-Denkern u.a., sowie Produktion, z.B. Agency Production Services, zur Verfügung.

eligibilityCriteria: Keine


currency: EUR

name: Elektrotechnische Werk Fritz Driescher & Söhne GmbH

name: SBB AG Einkauf Infrastruktur Elektroanlagen und Energie

description:
L’aménagement et l’entretien de l’infrastructure ferroviaire nécessitent l’installation de sectionneurs de charge 15 kV pour l’actionnement des installations de distribution des lignes de contact. Le présent appel d’offres porte sur la fabrication, le contrôle et la livraison des sectionneurs de charge, y compris d’éventuels dispositifs de montage et d’adaptation sur le système CFF existant.
                  Les besoins annuels suivants sont à prendre en compte:
                  — sectionneurs de charge sans transformateur de courant: env. 150 pièces,
                  — sectionneurs de charge avec transformateur de courant: env. 60 pièces,
                  — sectionneurs de charge sans transformateur de courant avec raccord Flexball: env. 5 pièces,
                  — sectionneurs de charge avec transformateur de courant avec raccord Flexball: env. 5 pièces.

title: 15 kV Lasttrennschalter

description: 15 kV Lasttrennschalter

street: Hilfikerstrasse 3

street: Driescherstrasse 3

countryName: DE


awardCriteriaDetails: Conformément aux cirtères du dossier d'Appel d'Offres.:

Armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstrasse 39

Fritz Herren GmbH

street: Gfennstraße 2


name: Amt für Industrielle Betriebe Basel-Landschaft

title: Mischwasserbecken Bubendorf Weiher

description: Baumeisterarbeiten: - Bodenaushub und Felsabtrag - Wasserhaltung - Böschungssicherung mit Sickerbeton - wasserdichter Beckenbau in Ortsbeton - Kanalisationsbau - Hinterfüllen Bauwerk

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100
ZK 1: Preisangebot bereinigt: 100


name: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon c/o Gemeinde Kilchberg, Gemeinderatskanzlei,à l'attention de Peter Vögeli, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg, Suisse

title: BKP 4 Oberbau- und Umgebungsarbeiten

description: BKP 421 Gärtnerarbeiten BKP 423 Ausstattungselemente BKP 463 Oberbauarbeiten

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: St. Josef - Stiftung, Badstrasse 4, 5620 Bremgarten

title: Umnutzung und Sanierung Zentralbau St. Josef Stiftung, Bremgarten; BKP 215.21 Fassadenbau / Hinterlüftete und Verputzte Fassade, Variante 1 und 2

description: 215.21 Fassadenbau / Hinterlüftete Fassade (in 2 Varianten), sowie Verputzte AWD und Teilbereich Fassade aus Metall Variante 1: Hinterlüftete Fassade aus Keramikplatten Variante 2: Hinterlüftete Fassade aus lineargefrästen Faserzementplatten Es sind beide Varianten zu offererien! Die beiden Ausschreibungen unterscheiden sich nur im Bekleidungsmaterial der Fassade und entsprechender UK. Alle übrigen Arbeiten sind bei beiden Devis identisch. Der Bauherr behält sich vor Variante 1 oder Variante 2 zu beauftragen.

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Referenzobjekte/Schlüsselpersonen: 30
Lernende: 5


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kunstmuseum Basel, Hauptbau, BKP 250 Sanitäranlagen

description: Sanierungsabreiten und Neuinstallation von Sanitäranlagen im Zuge der Gebäudesanierung. Rohrleitungsbau, Sanierung von bestehenden Leitungen, Erneuerung Sicherheitskomponenten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30
Preis: 70
Schlüsselperson Projektleiter und Montageleiter: 30


title: AO Refonte du SI Ressources Humaines 2022

description: Acquisition d’un outil de gestion électronique de document (GED) à intégrer avec SAP SuccessFactors (déjà acquis par l’UNIGE), permettant de supporter le dossier numérique du collaborateur dans le respect des exigences de l’UNIGE en matière de protection des données ; Implémentation et l’intégration de SAP SuccessFactors (modules Recruitement, Employee Central – Core RH, On-boarding) et de la GED on-premise au sein du Système d’Information (SI) de l’UNIGE ; Accompagnement au changement, comprenant les chantiers métiers de refonte des processus, communication, formation et relais/utilisateurs clés.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer. Pour les autres conditions de participation, se référer aux annexes du guide romand P2 et P6.


name: Gemeindeverwaltung Dottikon, Schulverbände KSAM und PSAM

description:
Im Rahmen des Projekts „ICT am Maiengrün“ wird die IT-Infrastruktur an der Primarschule am Maiengrün (PSAM) und der Kreisschule am Maiengrün (KSAM) mehrheitlich erneuert. In der vorliegenden Submission schreiben die beiden Schulverbände hierfür die Lieferung von ICT-Hardware sowie Dienstleistungen aus.
                  Die Submission umfasst die Lieferung folgender Komponenten:
                  — Tablets, Laptops,
                  — Netzwerktechnik,
                  — Präsentationstechnik,
                  — Drucker,
                  — Zubehör.
                  Die Submission umfasst folgende Dienstleistungen:
                  — Setup, Rollout und Administration der Endgeräte, Netzwerktechnik und Drucker,
                  — Planung, Montage und Installation der Präsentationstechnik,
                  — Konfiguration und Administration der ICT-Dienste,
                  — Einrichten und Betrieb E-Mail und Dateiablage,
                  — Technischer 2nd Level Support.

title: ICT am Maiengrün

description: ICT am Maiengrün

street: Bahnhofstraße 23

Letec IT Solutions AG

street: Friedbergstraße 68


title: La Rogivue - Passages à batraciens - Travaux de génie civil

description: Longueur : 260 m Terrassement : 2'000 m3 Matériaux bitumineux rabotés : 370 T Grave de fondation : 2'300 m3 Pose de revêtement bitumineux : 515 T

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: Jan Kinsbergen Architekt Ldt P.A. Pragma Partenaires SA

description: Maçonnerie et béton armé

title: LET, Campus Santé_Lot 02 Travaux entreprise de maçonnerie

description: Maçonnerie et béton armé

street: Avenue de Cour 135


description: Der Auftragnehmer führt die Siedlungsabfälle der Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau ab.

description: Submission Abfuhr Siedlungsabfälle Bezirk Höfe (Gemeinden Feusisberg, Freienbach, Wollerau)

street: Unterdorfstrasse 9, Postfach 140

Walter Minder Söhne AG

street: Höhenweg 2

Landolt Transport AG

street: Eichenstrasse 12


name: Ville de Fribourg — Service informatique

description:
— le remplacement des appareils téléphoniques,
                  — l'installation et configuration d'une nouvelle centrale,
                  — la formation,
                  — la maintenance.

description: Renouvellement du système de téléphonie fixe.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: rue de l'Hôpital 2

swisspro Solutions AG

street: Sihlquai 306


name: GMS Partner AG,à l'attention de Mic Hendriksen, Operation Center 1 - Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, Téléphone: 0438165058, E-mail:

title: Neubau Schulanlage Glattpark

description: Sanitäranlagen für Neubau Primarschule, Doppelturnhalle mit Garderoben und Einstellhalle. Gemäss Beschrieb und Planbeilagen in den Unterlagen.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: FWG Architects sàrl, à l'attention de Elena Farini,Rue du Port Franc 2A, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 722 12 73, E-mail:

title: Fondation Claire Magnin, Leysin

description: Fenêtres en bois-métal

eligibilityCriteria: Selon conditions générales


title: Mehrgenerationen- Wohnen, Dietwil

description: Beim Objekt handelt es sich um ein Mehrgenerationen- Wohnhaus mit Tiefgarage im Minergie- Standard. Das gesamte Untergeschoss sowie das Treppenhaus inkl. Lift werden in Ortbeton erstellt, das Gebäude an sich wird als Holzbau realisiert inkl. Holz- Beton- Verbunddecken.

eligibilityCriteria: Siehe Detaillierte Auflistung in der Beilage


name: Swissgrid AG, à l'attention de Manuela Geissler,Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: ohne Angaben, Fax: ohne Angaben, E-mail:

title: M365: Beratung - Support - Weiterentwicklung

description: Swissgrid will in den nächsten Jahren ausgewählte bestehende On-Premise Microsoft Lösungen mit M365 Services ablösen und exklusiv auf M365 angebotene Apps einführen. Es soll eine schrittweise Ablösung bzw. Migration in die M365 Cloud erfolgen. Dafür sucht Swissgrid im Rahmen dieser Ausschreibung für M365 Beratung, Support und Weiterentwicklung zwei erfahrene und qualifizierte Partner. Die gewünschte Unterstützung beinhaltet die Konzeption, die Planung, die Umsetzung und den Support der M365 Cloud Umgebung für maximal die nächsten 5 Jahre.

eligibilityCriteria: Unterzeichnung der vorliegenden Geheimhaltungsvereinbarung auf simap.ch

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis: 30
ZK2 Kompetenz der Anbieterin: 12
ZK3 Qualität & Referenzen der M365 Spezialisten: 20
ZK4 Supportorganisation: 15
ZK5 Anbieterfachgespräch: 20
ZK6 Vorbehalte zu Vertrag, AGB und SRL: 3


name: Stadt Zürich, Schul- und Sportdepartement

title: Weiterentwicklung System Digitalisierung Jugendsportförderung des Sportamts

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: CAUDERAY SA,Rue de Genève 64, 1004 Lausanne, Suisse

description: Installation sanitaire complète pour le nouveau parlement, traitement d'eau pour les appareils, installation de défense incendie et sprinkler

description: Nouvelle toiture en tuile pour vestibule (environ 300 m2), isolation et plaquage en tôle sur nouvelle charpente du dôme (environ 1500 m2) et travaux d'adaptations des bâtiments adjacents.

description: Transformation complète des installations électriques, nouvelle introduction, tableaux électriques, lustrerie, éclairage de secours, télématique, sécurité.

description: Installation de protection contre la foudre, pose d'électrodes de terre, de capteurs et de descentes verticales.

description: Installation de production et distribution de chaleur pour le chauffage statique, la production ECS, l'alimentation de la PAC et distribution de froid depuis la PAC

description: Installation de ventilation pour la salle du parlement, les locaux administratifs, les locaux de réunions, le restaurant et les locaux annexes

title: Affaire n° 467 - Reconstruction du Parlement et affaire n° 575 - Transformation Château 6

description: Construction du Nouveau Parlement sur le site de Perregaux à Lausanne et transformation des bâtiments adjacents.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: ARGE MATHIAS E. FREY + Markus Brunner c/o Mathias E. Frey dipl. Architekt ETH.SIA

title: Neubau Zweitstandort Sanität Basel, BKP 290 Generalplaner

description: Ein Zweitstandort an der Zeughausstrasse 2b soll die bereits heute nicht mehr innerhalb der Sanität unterzubringenden und extern eingemieteten Stellflächen für Rettungswagen integrieren. So wird gewährleistet, dass die Versorgungssicherheit, die Einsatzbereitschaft und die Einhaltung der Hilfsfristen der Sanität Basel auch in Zukunft sichergestellt wird. Der zukünftige Zweitstandort der Sanität Basel auf dem Zeughausareal ist an idealer Lage mit guter Verkehrsanbindung. Dieser soll die Einhaltung der Hilfsfristen auch in Zukunft sichern, was mit steigenden Zahlen der Einsätze, dem erhöhten Verkehrsaufkommen und den erschwerten allgemeinen Verkehrsbedingungen zunehmend schwieriger wurde.

eligibilityCriteria: ATB 1: Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt ATB 2: Einverständniserklärung Nachhaltigkeit ATB 3: Vertrags- und Geschäftsbedingungen

awardCriteriaDetails:
Preis: 25
Zugang zur Aufgabe: 50
Referenzauftrag Anbieter (federführende Firma): 25


name: Kläranlage Bibertal-Hegau, Technisches Büro, Postfach 96, Wilen 441, 8262 Ramsen

title: Los 21 Pumpstationen und Rohrleitungen

description: Lieferung und Montage von - 6 Rücklaufschlammpumpen je ca. 160 l/s - 3 Rohabwasserpumpen je ca. 380 l/s - ca. 300m Rohrleitungen in V4A und Armaturen NW 300 - 600

eligibilityCriteria: Einhaltung der Submissionsverordnung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10
Angebotspreis: 50
Wirtschaftlichkeit: 25
Referenzen (siehe 3.7): 15
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10


description: BKP 221.4 Fenster aus Aluminium Innere IV-Verglasung mit RWA-Schiebefenster:ca.300 m2

description: BKP 285.1 Malerarbeiten ca. 120 Fenster, ca, 159 Türen, ca. 6000m2 Wände, ca. 4000m2 Decken, div. Holzwerk und Radiatoren

title: Sanierung Museums- und Bibliotheksgebäude

description: BKP 285.1 Malerarbeiten BKP 221.4 Fenster aus Aluminium

eligibilityCriteria: Malerarbeiten: Auftragnehmer muss versiert sein im Umgang mit traditionellen Materialien wie Kalk, echten Mineral- und Leimfarben oder reine Ölfarben

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Stiftung Zürcher Höhenkliniken Wald und Clavadel. Zürcher Höhenklinik Wald

title: Wärmeerzeugung Ölheizung und Lüftung

description: Erneuerung der Heizzentrale der Zürcher Höhenklinik in Wald. Die Aufgabe beinhaltet die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Wärmerzeugungsanlage Öl. Demontagen, mobile Heizzentrale, Ölfeuerungsanlage, Speicheranlage und Rohrleitungsmontage zur Holzfeuerung inkl. hydraulische Einbindung, Dämmungen, Abgasleitungen/Kaminanlage sowie Heizzentralen- und Silolüftung und Anpassungsarbeiten bei Wärmeübergabestationen.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Foyer Sécheron (986TI) Centrale photovoltaïque

description: Centrale photovoltaïque. Estimatîon : CHF 300'000.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel)..Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N01.06 130044 Jct Rolle réaménagement - APR + DLT de la phase DP à la mise en service (ID7574)

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Pont Nef 2021, Capomastro

description: Rimozione pavimentazione 860 ton; Sterri e scavi 3'425 m3; Misto granulare 0/45 2'000 m3; Tubi guaina 880 m; Muro 110 m2

eligibilityCriteria: Italiano

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Neubau Schulhaus "Türli und Arni"

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Leistungsfähigkeit Unternehmung: 15
Referenzen Unternehmung: 10
Qualifikation Unternehmung: 10
Lehrlingsausbildung: 5


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Ingenieur-Stab, Fachstelle Strassenentwässerung

title: Unterhalt UR I 2016/2017, Kanal- und Schachtreinigung inkl. Schlammentsorgung.

description: Kanalreinigung: 78 400 m, 2016/2017;Schachtentleerung: 14 540 m, 2016/2017;Reinigung Strassenabläufe: 4 000 Stk., 2016/2017;inkl. Entsorgung des Schlammes aus den Strassensammlern.

street: Walcheplatz 2

Hächler-Reutlinger AG

street: Tägerhardstraße 118


name: Administration communale d'Hérémence, à l'attention de Patrick Dayer,Rue de l'Eglise 14, 1987 Hérémence, Suisse, Téléphone: 0272825020, Fax: 0272825021, E-mail:

title: Aménagement de la Rue de l'Eglise à Hérémence

description: Réfection des services communaux sous la chaussée avec quelques aménagements en béton armé et pose d'une première couche d'enrobé.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


title: (b16017) Für die baulichen Massnahmen Sulgenhof (Dach, Fassade, Haustechnik, Oberflächen und Räume) an der Monbijoustrasse 45-51 und Giessereiweg 4-6 in Bern, wird ein Generalplanerteam gesucht.

description: Im Rahmen des Unterbringungskonzeptes (UK) 2024 ist eine Gesamtsanierung und anschließende Neubelegung aller Gebäude an der Taubenhalde durch das EDA geplant. In diesem Zusammenhang müssen die Bundesorganisationen, welche die Taubenhalde aktuell belegen, umplatziert werden. Ein grosser Teil der heutigen Nutzer wird an den sich noch im Bau befindenden Campus Guisanplatz (G1) verschoben werden.Für einige, bisher am Standort Taubenhalde untergebrachte Bundesverwaltungseinheiten mit aktuell ca. 300 AP, ist die definitive Unterbringung im Sulgenhof geplant.Die heute im Sulgenhof untergebrachten Organisationen werden mehrheitlich ebenfalls nach G1 verschoben.Die Rochade der künftigen Nutzer ist somit terminlich von den 2 Grossprojekten Sanierung Taubenhalde und G1 abhängig. Gemäß aktuellem Planungsstand ist ein Auszug aus dem Sulgenhof Mitte 2019 geplant. Die Taubenhalde muss bis spätestens Ende 2020 geräumt sein.Das zur Verfügung stehende Zeitfenster von ca. Q4 2019 bis Ende 2020 soll in Zusammenhang mit der Neubelegung (Neumöblierung und Bezug) des Sulgenhofs für Unterhaltsmassnahmen, Anpassungen Bundesspezifika und nutzerspezifische Anpassungen genutzt werden.Der Cluster Sulgenhof in Bern besteht aus den Liegenschaften Monbijoustraße 45 – 51 und beinhaltet Flächen am Giessereiweg 4 – 6 sowie in der Hofbebauung.In Folge der zu erwarteten Investitionskosten muss dieses Projekt mit der Immobilienbotschaft EFD 2018 vom Parlament bestätigt werden.Die Sanierung und der Umbau erfolgen im Leerstand (außer Gebäude Giessereiweg).Die Generalplanerleistungen umfassen die Teilleistungen gemäß LM SIA 112 die Phasen 31, 32, 33, 41, 51, 52 und 53. Vom Generalplanerteam wird eine umfassende Planung des Projektes verlangt.Die Generalplanerleistungen umfassen folgende Fachgebiete:— BKP 291 Architekt (Federführung mit Generalplanerfunktion),— BKP 293 Elektroingenieur,— BKP 294 HLKK Ingenieur,— BKP 295 Sanitäringenieur,— BKP 298 Gebäudeautomationsingenieur (MSRL).

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

street: Fellerstraße 21

alb architektengemeinschaft AG

street: Lorrainestraße 15b


title: Wildegg, BZU23, Freiverlad, tech. Anlagen, Stw-Ersatz, Fahrstrasse

description: Avec la réalisation du projet, l’accès au chemin de fer pour les personnes handicapées sera mis en œuvre à Wildegg d’ici à 2023. Parallèlement, le débord sera déplacé d’environ 300 m par rapport à la place de chargement actuelle des betteraves. De plus, les installations techniques encore présentes dans le sous-sol du bâtiment voyageurs seront transférées vers le bâtiment ferroviaire existant (RL). Le passage inférieur actuel sera démantelé pour en réaliser un nouveau ailleurs. Le nouveau passage inférieur sera en outre utilisé comme aménagement traversant la localité. Les travaux sont répartis parmi les 7 sous-projets ci-après. Sous-projet 1: BZU Quai 55 Sous-projet 2: PI, hors accès Sous-projet 3: toit du centre clients, côté Est Sous-projet 4: technique ferroviaire, voie ferrée, débord Sous-projet 5: Park+Ride Est et Ouest Sous-projet 6: Bike+Ride Est et Quest Sous-projet 7: installation de déchargement Jowa

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch


name: Commune de Neuchâtel Office de la voirie

description: L’objet du marché consiste en une offre pour l’acquisition d’un camion compacteur de déchets électrique à batteries pour la Commune de Neuchâtel. Il s’agit d’un camion 3 essieux avec 1 essieu moteur et 2 essieux directeurs, équipé d’une benne pour le ramassage, le compactage et le transport de déchets verts avec un système de lève conteneurs à l’arrière. Le véhicule est équipé de suspensions pneumatiques sur les 3 essieux. En ce qui concerne le système électrique, le soumissionnaire a l’obligation de garantir le niveau de performance minimal exigé par la Commune durant 10 ans. Il propose en ce sens un contrat permettant de garantir ce niveau de performance.Le camion sera équipé de base d’un système permettant d’atteindre le niveau de performance minimal exigé dans l’Annexe D. Le véhicule offre également la possibilité d’être rechargé à l’aide d’une borne de recharge d’une puissance de 150 kW DC.

title: Acquisition d'un camion benne à ordures ménagères, 3 essieux, électrique

street: Rue des Tunnels 7


name: Bildungsdepartement Kanton St.Gallen, Amt für Mittelschulen

title: Intelligent Tutoring System für ein Lernfördersystem für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II


title: Construction de 4 immeubles de logements Minergie avec parking souterrain-Parcelle 92 - Founex - ascenseur.

description: Installation de 4 ascenseurs dans 4 immeubles de logements Minergie avec parking souterrain.

Commune de Founex

street: Route de Chataigneriaz 2


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Institut für Geochemie und Petrologie

description:
Microsonde électronique automatique équipé de 5 spectromètres à cristaux (WDX), 1 spectromètre à dispersion d'énergie (EDX) intégré, détecteurs à électrons secondaires et rétrodiffusés, mouvement objet automatique.
                  Logiciel pour l’analyse qualitative et quantitative incl. models de correction ZAF et Phi-Rho-Z, distribution d’éléments et analyse des phases.
                  Une description détaillé se trouve dans le cahier des charges.

description: Microsonde électronique pour l’analyse de matériaux géologiques.

street: Clausiusstraße 25 NW E80

JEOL (Germany) GmbH

street: Gute Änger 30


name: Atelier d'architecture Jacques Ayer, à l'attention de Jacques Ayer,Route de Chantemerle 64, 1763 Granges.Paccot, Suisse, Téléphone: +4126 466 44 62, Fax: +4126 466 51 00, E-mail:

description: Etanchéité et isolation de toits plats

description: Exécution d'un nouveau couronnement du bâtiment avec des fermes triangulées

title: Réfection de l'enveloppe du centre sportif "Le Platy", Villars-sur-Glâne

description: Démolition des avant-toits existants, création d'un nouveau couronnement, réfection de la toiture et de l'enveloppe

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans les documents d'appel d'offre


title: Gesamtsanierung Volksschule Enge, Bern BKP 273.3 Schreinerarbeiten

description: Sanierung und Umbau des Volksschulhauses Enge mit Turnhalle und Aussenraum, Erstellung einer PV-Anlage auf dem Turnhallendach. Das Schulhaus (Studerstrasse 56), Baujahr 1910-1911 ist von der Denkmalpflege als schützenswertes K-Objekt eingestuft. Die Turnhalle (Studerstrasse 56B), Baujahr 1930-1931 ist von der Denkmalpflege als schützenswertes K-Objekt eingestuft. - Sanierung bestehende, historische Schränke. - Neue Schränke und Schrankfronten liefern und montieren. - Schreinerarbeiten zu Fenster, Türen, Wände und Böden. - Spiegelschränke, Garderobensitzbänke, Garderobenhaken liefern und montieren. - Küchen liefern und montieren. - Arbeitsflächen und Magnetwände liefern und montieren. - Trennwände liefern und montieren. - Holzhandläufe liefern und montieren. Gemäss Submission und Planbeilagen. Die Arbeiten müssen die ECO-Kriterien erfüllen.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Referenzen Unternehmer (letzte 5 Jahre): - Art / Charakter des Projektes - Auftragsumfang / Ausgeführte Arbeiten:: 30


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Les prestations I+C Externe comprennent les travaux principaux jusqu’en 2027 avec les travaux d’achèvement en 2028. La prestation à fournir est le traitement uniforme des questions relatives au thème de l’information et de la communication dans le projet UPlaNS Saint-Gall Ouest – Saint-Gall Est.

title: 070054, N01-54/55 UPlaNS Saint-Gall Ouest – Saint-Gall Est, I+C Externe

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

C-Matrix Communications AG

street: Bäckerstrasse 52


title: 740.00 Bodenwald Litzirüti Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Beton 1'200 m3; AC T 22 2'000 t; Ungebundenes Gemisch 0/45 4'500 m3; Entwässerungsleitungen 1'100 m; Gemischtmauerwerk 450 m2; Abtrag/Aushub 7'400 m3

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Hochwasserrückhaltebecken Uerkheim inkl. Teilausbau, Revitalisierung und Kantonsstrassenverlegung; Bauprojekt, Ausschreibung und Realisierung

description: SIA-Phasen 32-53

awardCriteriaDetails:
Kompetenz: 35
Preis: 35
Auftragsanalyse: 30


name: Groupement TA01, par AJS Ingénieurs civils SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N01 Faoug-Kerzers/Tronç.Faoug-Löwenberg/Phase MK jusqu’à 53 GC Phases partielles à réaliser: Concept d’intervention (MK), Projet d’intervention(MP), 41: AO (DAO), 51: Documents d’exécution (DLT), 52: Exécution de la mesure, 53:Mise en service, achèvement.

street: Place de la Gare 7

street: place d'Armes 5


name: Perrin Frères SA,Chemin des Gaudenies 1, 1267 Vich, Suisse

name: Pont 12 architectes SA, à l'attention de Anne Claude,Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-près-Renens, Suisse, Téléphone: 021 341 99 10

title: Rénovation de la Salle des Fêtes et reconstruction du Théâtre de Carouge

description: Démolition partielle de la Salle des Fêtes et démolition complète du Théâtre existant.

eligibilityCriteria: Voir dossier d'appels d'offre


name: Geremia,rte de Peney 135, 1214 Vernier, Suisse

name: FONDATION HBM CAMILLE MARTIN, à l'attention de Secretariat des Fondations Immobilières,23B, Rue Gourgas - CP 12, 1211 GENEVE 8, Suisse, E-mail:

title: Immeuble d'habitation - Quai Capo d'Istria 9 - 1205 GENEVE_CFC 221

description: Dans le cadre de la rénovation du bâtiment, il est prévu la mise en place de verre isolant double avec conservation des menuiseries extérieures, par doublage des cadres coté externe. Pour les combles, il sera prévu la fourniture et pose de fenêtres en bois-métal avec triples vitrages.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG, à l'attention de Remo Schnetzer,Wolframplatz 21, 8045 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 206 45 11, Fax: +41 44 206 45 10, E-mail:

title: Le SZU exploite les lignes S4 Zurich HB-Sihlwald et S10 Zurich HB-Uetliberg et est propriétaire de l'infrastructure correspondante. Un nouveau véhicule de construction est nécessaire pour entretenir l'infrastructure, déneiger et remorquer. Dans le cadre de cet appel d'offres, un nouveau véhicule de construction bidirectionnel avec une surface de chargement et une grue doit être acheté. Le véhicule doit être équipé d'un entraînement électrique à partir de la caténaire 15 kV 16,7 Hz et d'un entraînement autonome qui lui permette de fonctionner sur l'ensemble du réseau SZU jusqu'à une pente de 79‰ et de remorquer des trains en panne sur l'ensemble du réseau. Le véhicule doit pouvoir circuler librement sur le réseau à écartement normal en Suisse. Le véhicule doit être équipé comme suit : •Alimentation électrique par la ligne aérienne et fonctionnement autonome sans ligne aérienne •Chaîne de traction pour une vitesse de 80 km/h et adaptée à tirer et à pousser des charges tractées •Surface de chargement jusqu'à 1300 mm au-dessus du plan de roulement (PDR) avec verrou tournant (Twist Lock) pour les conteneurs de 20 pieds (6 m) et de 10 pieds (3 m) avec différents modules •Poste de conduite avec un panneau de contrôle et une cabine pour le personnel •Appareil de commande mobile pour la conduite et le travail •Equipement de mouillage des voies •Possibilité de travailler avec un chasse-neige •Eclairage pour travailler dans des conditions d'obscurité •Grue pour travaux sur la voie, avec accessoires •Balustrade extensible et 4 possibilités de montée •Alimentation à partir du réseau électrique stationnaire •Réservoir d'eau à usage industriel avec un minimum de 2000l et un maximum de 2500l sur la surface de chargement La maintenance corrective et préventive doit être proposée pour SZU, qui peut être utilisée en option. Les détails se trouvent à l'annexe 6, «Profil des exigences techniques».

description: Die SZU betreibt die Linien S4 Zürich HB-Sihlwald und S10 Zürich HB-Uetliberg und ist der Besitzer der entsprechenden Infrastruktur. Für die Instandhaltung der Infrastruktur, zum Schneeräumen und zum Abschleppen ist ein neues Baufahrzeug erforderlich. Im Rahmen dieser Ausschreibung soll ein neues Zwei-Richtungs-Baufahrzeug mit einer Ladefläche und einem Kran beschafft werden. Das Fahrzeug muss über einen elektrischen Antrieb ab der Fahrleitung 15 kV 16,7 Hz und einen autonomen Antrieb verfügen, der den Einsatz auf dem gesamten Netz der SZU bis zu einer Steigung von 79‰ und das Abschleppen von liegengebliebenen Zügen auf dem gesamten Streckennetz erlaubt. Für SZU optional einlösbar muss die korrektive und präventive Instandhaltung angeboten werden. Details dazu in Anlage 6, «Technisches Anforderungsprofil». Falls Optionen zur Instandhaltung gezogen werden, wird im Laufe des Projekts ein entsprechender Instandhaltungsvertrag abgeschlossen.

eligibilityCriteria: Gemäss Absatz 3.7 dieser Ausschreibungspublikation.

awardCriteriaDetails:
1. Wirtschaftliche Bewertung:
Angebot gemäss Preisblatt: 50
Akzeptanz des Werkvertrags gemäss Anlage 4, falls erforderlich Kommentierung durch die Lieferantin im Angebot: 20
2. Technische Bewertung:
Erfüllung der gewichteten Soll-Anforderungen der Anlage 6, Technisches Anforderungsprofil: 30
Erläuterungen: Für die Bewertung der Angebote werden diese wirtschaftlich und technisch beurteilt. Die wirtschaftliche Beurteilung berücksichtigt den Angebotspreis sowie die Akzeptanz der Vertragsbedingungen. Bei der technischen Beurteilung wird die Erfüllung der Soll-Anforderungen des technischen Anforderungsprofils (TAP) beurteilt.:


title: Dietikon, Knoten Überland- / Mutschellenstrasse

description: Projektierung und Realisierung Instandsetzung der Überland- und Mutschellenstrasse sowie Vollausbau des Knotens. Ingenieurleistungen für die Phasen Vorprojekt (31) bis zur Realisierung / Abschluss (53). Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Strecke Überlandstrasse (km. 0.000 – 0.300) und Mutschellenstrasse (km. 0.000 – 0.200). Der Leistungsbeschrieb umfasst: - Detaillierter Leistungsbeschrieb gemäss den Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Siehe Teil A Angaben der Vergabestelle, Ziffer 1.6.16 Vorbefassung.


description: Starkstrom

description: Schwachstrom

title: Schul- und Sportanlage Ringstrasse; BKP 230 Elektroanlagen (Wiederholung des Verfahrens)

description: Das Neubauprojekt wird auf der Parzelle Nr. 2725 (Sportplatz Ringstrasse) realisiert. Zudem wird eine unterirdische Verbindung zum Schulhaus Herold auf der gegenüberliegenden Strassenseite realisiert. Entsprechend werden auch die Parzellen Nr. 3348 (Ringstrasse) und Nr. 1312 (Schulhaus Herold) tangiert.Es werden Schulräume für 12 Primarstufen- und 15 Oberstufenklassen, schulergänzende Tagesstrukturen, eine Mehrzweckaula für 300 Personen, eine Dreifachturnhalle für Sportunterricht und internationale Wettkämpfe mit bis zu 1600 Zuschauern, eine zusätzliche Einfachturnhalle sowie durch die IBC Chur eine Energiezentrale für die Quartierversorgung erstellt.

Hochbaudienste Stadt Chur

street: Masanserstrasse 2, Postfach 820


name: KEYTEO SA,rue du Port6, 1204 Genève, Suisse

name: Etat du Valais, Service cantonal de l'informatique, Section Logistique et processus, à l'attention de Pierre-Marie Porcellana,Avenue des Mayennets 4, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 606 22 90, E-mail:

title: Mise à disposition de ressources Développeurs PowerBuilder

description: Location de développeurs PowerBuilder

eligibilityCriteria: Conformément au document d'appel d'offres


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N1/38, 42 Ausbau Nordumfahrung Zürich, D-4.6 Signale und Stahlbau.

description: A) zu beschaffende Leistungen: Signale und StahlbauLieferung und Montage der Signale:— Statische Signale inkl. Halterung;— Gesteuerte Signale inkl. Halterung und Verkabelung im Querschnitt;— VDE-Sensorik inkl. Halterung;— Einfahrtsbarrieren.Lieferung und Montage Stahlbau:— Rohr- und Fachwerkstützen für seitliche Signale;— Signalbrücken und Winkelmasten.Rückbau, Entsorgung der bestehenden Signale und des best. Stahlbau Signalisation:— Statische Signale;— Gesteuerte Signale inkl. Querschnittsverkabelung;— Signalbrücken, Winkelmasten und Signalstützen.Als Option werden die Signale und Stahlbau für die folgenden Inventarobjekte ausgeschrieben:— E T01.01.38.502.90 3. Röhre Gubrist;— U T01.01.38.501.90 Sanierung 1./2. Röhre Gubrist;— U 01.01.36.890.01 Dixis Ost und West.Die Wartung (inkl. Pikett) der Signale von 5 Jahren ist ebenfalls als optionale Leistungen ausgeschrieben.Zudem sind neben den Signalportalen gemäß ASTRA FHB auch Signalbrücken mit dem Kabelkanal unterhalb des Signalträgers optional ausgeschrieben.b) Abgrenzung:Nicht Bestandteil der vorliegenden Submissionen sind die Lichtsignalanlagen in den Knotenbereichen, welche im Rahmen der Ausschreibung D 4-12 LSA Knotensteuerung Los 1 und 4 beschafft werden sowie die notwendigen Tiefbauarbeiten (Fundamente, Kabelrohre und Schächte).

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis:
ZK2: Qualität Ausrüstungen und Ausführungen:
Unterteilt in::
- ZK 2.1: Qualität der Ausrüstungen betreffend Signale und Stahlbau:
- ZK 2.2: Qualität der Ausführungen betreffend Montageablauf, Qualitätskontrollen:
ZK3: Organisation:
Unterteilt in::
- ZK 3.1: Ausbildung / Erfahrung von Projektleiter und Bauleiter:
- ZK 3.2: Organisation:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte):

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

Arge Anu Signalisation c/o Signal AG

street: Kanalstraße 34


title: Hochwasserschutz Bödeli Gerinneausbau Lütschine: ARA-Pumpwerk bis Aenderbergbrücke

description: Gegenstand des Auftrages: Die ausgeschriebenen Arbeiten sind Bestandteil des Gesamtkonzepts Hochwasserschutz Bödeli. Sie stellen die Hochwasser-Sicherheit an der Lütschine auf dem Abschnitt ARA-Pumpwerk Wilderswil bis Aenderbergbrücke sicher. Neubau Hochwasserschutzdämme Ufersicherung mit Blocksatz und Buhnen Neubau Schutzmauer in Ortbeton Neubau Blockmauer Rückbau bestehende Dämme und Ufersicherung, Gestaltung Uferbereich Rückbau Bönig- / Lütschinenstrasse Umfang des Auftrages: - Aushub / Abtrag 26'000 m3 - Dammschüttungen 14'000 m³ - Blockverbauung aus Natursteinen 12'000 t - Fundationsschichten 2'500 m3 - Rückbau Bituminöse Trag- und Deckschichten 6'500 m2 - Beton 1'900 m3 - Mikropfähle 6‘000 m1

eligibilityCriteria: 10.05.2013 CHF 100.00 Mit der Anmeldung zum Bezug der Submissionsunterlagen ist der Nachweis zu erbringen, dass der Betrag von CHF 100.00 auf das Konto der Bank EKI, 3800 Interlaken, IBAN-Nr. CH77 0839 3020 1000 0400 2 der Schwellenkorporation Bödeli Süd einbezahlt wurde.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preisangebot: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 20
Organisation der Baustelle: 10
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
Preisangebot: 70
Vorgehenskonzept / Bauprogramm: 20
Organisation der Baustelle: 10
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


name: Abwasserverband Schwyz, Postfach 11, 6438 Ibach, Suisse

title: ARA Schwyz, Ausbau und Erhalt "Abluftbehandlung mittels Abluftbiofilter"

description: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung

eligibilityCriteria: 03.08.2012 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Kosten: 40
Verfahren: 30
Erfahrung / Referenzen: 30
Kosten: 40
Verfahren: 30
Erfahrung / Referenzen: 30


name: Armasuisse achats et coopérations CC OMC

description: La Base logistique de l’armée (BLA) est chargée d’entretenir et d’exploiter environ 25 000 objets d’infrastructure de l’armée. L’exploitant est chargé de fournir des prestations relevant de l’immobilier (IBL) ou ne relevant pas de l’immobilier (NIBL). Il est responsable de l’élaboration des manuels et des concepts à l’attention des exploitants. La BLA est appuyée par un prestataire externe pour la réalisation de ces travaux. En sa qualité de service acheteur principal, armasuisse est le mandant, tandis que la BLA constitue le service demandeur. Les mandats sont confiés en fonction des besoins de chaque centre logistique de l’armée (CLA). Il se peut que des prestations doivent être fournies simultanément pour plusieurs CLA.

description: Élaboration des manuels de l’exploitant et des concepts d’exploitant

street: Guisanplatz 1

IUB Engineering AG

street: Belpstrasse 48


title: BKP 242 / 243 Wärmeerzeugung / -verteilung

description: Ersatz der bestehenden Holzschnitzelheizung durch eine bivalente Heizanlage (Holzschnitzel / Erdgas)


name: Vice-Présidence pour la Transformation Responsable - Unité Durabilité - Mobilité,EPFL Route cantonnale Bâtiment CE-3.316 Station 1, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Bike@EPFL (lot 7)


name: Qualis.ch Sàrl, à l'attention de Juan Iglesias,En Budron H9, 1052 Le Mont sur Lausanne, Suisse, E-mail:

description: Transformations intérieures des Halles 1 à 3 dans la perspective de l’installation de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source HES-SO Installation CVC

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater

name: Ernst Basler + Partner AG, GPL Ortsdurchfahrt Teufen

title: Ortsdurchfahrt Teufen, Teilprojekt Dorfzentrum-Stofel (Dorfdurchfahrt).

description: Ingenieurleistungen Gleis-, Straßen- und Tiefbauarbeiten (inkl. Kunstbauten / Tragkonstruktionen) sowie nachfolgende Fachspezialisten:— Umwelt;— Körperschall und Erschütterungen;— Gestaltungfür die SIA-Teilphasen 31 bis 53.

street: Mühlebachstraße 11

street: Forchstraße 395


name: Ville de Genève Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions

description: Travaux de décontamination Estimation : CHF 775'00.-

title: Centre funéraire St.-Georges - 1890TI - Décontamination

street: 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, Case postale 3983


name: Département de la sécurité, des institutions et du spot

description: Cinq véhicules avec plaque hydraulique nº 110.

street: Rue des Casernes 40


name: Commune de Bourg-en-Lavaux, à l'attention de Jaquet Baptiste,Route de Lausanne 2 Case postale 112, 1096 Cully, Suisse, Téléphone: 0218210416, E-mail:

title: CAD Grandvaux - Sondes géothermiques

description: Cette soumission fait partie d’un projet de boucle anergie pour le village de Grandvaux, lequel va ainsi être équipé de sondes géothermiques afin de moderniser ses moyens de chauffage actuels (plus de 70 % d’énergies fossiles). Ces sondes géothermiques seront raccordées, par groupe de 8 à 10, à une boucle anergie qui servira de source aux PACs installées dans les divers bâtiments du village. Les seuls endroits permettant une telle installation dans le village étant les rues, cette méthode de raccordement localisé et par groupes a été retenue pour son efficacité en termes de coûts et de praticité d’implémentation.

eligibilityCriteria: Conformément au document "2_Conditions Organisation"


name: Centrale municipale d'achat et d'impression,Rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, Suisse, E-mail:

title: ERP_SDPE_B1 : acquisition, installation, paramétrage, formation des utilisateurs ainsi que maintenance de la nouvelle application comptable du SDPE et des institutions de la petite enfance.


name: RST entreprise générale SA,Route de Saint-Julien84, 1212 Grand-Lancy, Suisse

name: Hospice général Service immobilier, à l'attention de Richard McAllister,Route des Acacias 54, 1227 Acacias, Suisse, E-mail:

title: Rénovation cité Carl-Vogt

description: Rénovation d'un ensemble de 5 blocs d'immeubles locatifs de 8 étages sur rez chacun, abritant en totalité 445 appartements et reliés par des arcades commerciales et des garages.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: BAV 60521 Theaterhaus Gessnerallee

description: Instandstellung Installationen Bühnenhalle (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) BKP 379.0 Bühnentechnik

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Ecole du Platy Construction d'une nouvelle école primaire

description: Prestations d'ingénieur civil

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Centre de compétence achats et coopérations CC OMC

description: Entretien des détecteurs de fuite et révision des citernes.

NeoVac ATA AG

street: Eichaustrasse 1

Dionys Riedo AG

street: Au Tombex 43

EPP Tankrevisionen

street: Brämenhofstatt 9


title: BKP 226 Verputzte Aussenwärmedämmungen


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission Malerarbeiten Paket 1 SKP 285.1,à l'attention de Herr Roger Waldmeier, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 58, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: Neubau KSB, BKP 285.1 Malerarbeiten Paket 1 (Zellen 1 bis 4)


name: RLJ Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de M.Fabrice Dupuis,Chemin des Fourches 8, 1305 Penthalaz, Suisse, E-mail:

title: Reconstruction de l’estacade et du pont des Luges à Epesses – RC 763-C-S

description: Le projet prévoit la reconstruction du pont existant mais également de l’estacade du trottoir et finalement la réfection de la chaussée avec quelques travaux de canalisation. Le mandat prévoit d’important travaux spéciaux (pieux & tirants d’ancrages) afin de stabiliser à long terme la chaussée et l’estacade situé dans une zone de glissement de terrain.

eligibilityCriteria: Français


name: Politische Gemeinde St.Gallen, Tiefbauamt

title: Moosstrasse; Instandstellung Haggenstrasse bis Fürstenlandstrasse

description: - Strassenaufbruch: m3 50 - Belagsaufbruch: m2 4965 - Ausbauasphalt: t 1673 - Kiesgemische: t 680 - Planie: m2 4965 - Randabschlüsse: m 1211 - Beläge: t 1259 - Grabenaushub: m3 37 - Strassenabläufe: St 21

eligibilityCriteria: gemäss Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen


title: Infrarot Kommunikation zwischen Tram und Infrastrukturnetz


title: Spectromètre infrarouge à peigne à double fréquence

procurementMethodDetails: Direct award procedure


title: Sportplätze Mittleres Brühl, Neubau Kunstrasen, BKP 46

description: Abtrag Oberboden, Einbau Fundationsschicht inkl. Rohrblöcke, Kanalisation und Bewässerungsanlage. Einbau Drainage.

awardCriteriaDetails: Preis:


title: Beschaffung Wasserzähler WVO

description: Ausgeschrieben werden statisch messende Wasserzähler, welche per Funkverbindung mit dem intelligenten Messgerät (iMG) Strom kommunizieren.


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

title: RC 152-B-P - Vallorbe - Assainissement de la galerie de protection - Travaux de génie civil

description: Dimensions, quantités principales : Démolition des enrobés bitumineux = 340 t Démolition, hydrodémolition de béton = 130 m3 CFUP projeté mur amont = 15 m3 CFUP de la dalle de roulement = 50 m3 Revêtement bitumineux pour couche de liaison AC B =160 t Revêtement bitumineux pour couche de roulement AC 155 t Acier d’armature = 30 t Béton armé = 150 m3 Coffrage = 700 m2 Dispositif de retenue provisoire = 180 m1 Dispositif de retenue définitif = 55 m1 Marquage (provisoire et définitif) = 1110 m1

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire


description: BKP 250 Sanitäranlagen

description: BKP 210 (211/212/123/141/152/176/411) Baumeisterarbeiten

description: BKP 230 Elektroanlagen

description: BKP 240 Heizungsanlgen

description: BKP 244 Lüftungsanlagen

title: BAV 80392 Schulanlage Schütze-Areal

description: Neubau / Umbau


title: Baumeisterarbeiten

description: Rohbau mehrstöckiges Kirchgemeindehaus in beengten Verhältnissen.


name: Service des infrastructures, Section des constructions routières, à l'attention de M. Denis Morel,Rue St-Maurice 7b, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: 032 420 73 00, E-mail:

title: RC 250.2 Courroux - Traversée du village ; Lot 5 : Tronçon global - Enrobé (reprofilage et couches de roulement)

description: Fraisage de revêtement bitumineux : 7'500 m2 Enduit d'accrochage sur le support bitumineux : 16'500 m2 Fourniture et pose de géogrilles de renforcement : 7'700 m2 Fourniture et pose d'enrobé AC T pour reprofilage : 950 to Fourniture et pose d'enrobé AC 11S pour couche de roulement : 250 to Fourniture et pose d'enrobé phono-absorbant : 800 to

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'adjudication des marchés publics


name: Universität Zürich Abteilung Projekte Infrastruktur

title: Ersatz Telefonanlage / Erneuerung Netzwerk (NUZ) Elektroinstallationen für Netzwerke Irchel Etappe 14

description: Elektroinstallationen Schwach- und Starkstrom im Bereich Netzwerke (NUZ)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Logistikbasis der Armee, Sanität Armeeapotheke Logistik; Einkauf

title: 950 medizinische Feldbetten mit Zubehör (stapelbar und zusammenlegbar).

description: Das geforderte medizinische Feldbett mit Zubehör (stapelbar und zusammenlegbar) muss allen gültigen Richtlinien, Gesetzgebung und Verordnungen (insbesondere Richtlinie 93/42/EWG des Rates) entsprechen. Das gewünschte medizinische Feldbett ist vollmechanisch und verstellbar. Es ist nicht aus Holz gefertigt. Das medizinische Feldbett ist mobil, die Rollen sind mit einem geeigneten Bremssystem ausgerüstet. Das Fussteil ist abnehmbar. Die Liegefläche ist 3-teilig, aus Kunststoff oder pulverbeschichtetem Metall und einfach zu reinigen. Gewünschte Funktionen sind Beinhochlagerung mit Knie-Knick, Oberkörperhochlagerung, Trendelen- und Antitrendelenburglagerung.Das medizinische Feldbett ist höhenverstellbar bis mind. 650 mm ab Boden.Am Bettgestell muss die Möglichkeit bestehen eine Aufrichthilfe, eine Infusionsstange und ein Seitensicherungssystem (Seitengitter rechts und links) zu befestigen.Die medizinischen Feldbetten müssen stapelbar und zusammenlegbar sein.Ebenso muss die dazugehörige Matratze mit Überzug allen gültigen Richtlinien, Gesetzgebungen und Verordnungen entsprechen. Die Matratze ist mittelhart und hat eine Grösse von ca. 900 mm x ca. 2 000 mm. Eine Matratzenverlängerung ist gefordert. Der Überzug ist leicht zu reinigen, desinfizierbar, faltenfrei, bakterienundurchlässig, virendicht (Norovirus), dies gilt auch für die Matratzenverlängerung. Das gewünschte Mobiliar (Schrank 2-teilig und Nachttisch) ist ebenfalls stapelbar und zusammenlegbar.Das komplette System entspricht den zivilen Standards und ist einsatzerprobt (Echteinsätze anderer Armeen, Verifikationen liegen vor).

street: Worblentalstraße 36

MEDI help Handel GmbH

street: Lehrer-Steig-Weg 12/4


description: Die ausgeschriebene Leistung beinhaltet die selbständige Reinigung ausgewählter Parkanlagen in der Stadt Zürich (Grund- resp. Frühreinigung). Die Ausschreibung ist in 3 separate, nach Stadtkreisen gegliederte LOSE aufgeteilt.

description: Reinigung von Parkanlagen in der Stadt Zürich.

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

street: Hagenholzstrasse 110

Baum und Garten AG

street: Kastellstraße 6

FIERAMONTE GARTEN

street: Hasenbühlweg 10


title: ARA Zermatt: Lüftungsanlagen Kunststoff


name: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA

description: Le présent marché comprend 2 projets: Gare de Semsales : Afin de satisfaire aux exigences de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), la gare de Semsales doit faire l’objet d’une mise en conformité en améliorant les zones d’accès à la gare. Il est prévu de déplacer la gare vers l’Ouest.Renouvellement voie Semsales – La Verrerie : Afin d’augmenter la vitesse de ligne à  100 km/h, il est nécessaire de renouveler entièrement la voie entre les gares de Semsales et de La Verrerie.Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur civil pour l’étude et le suivi de réalisation de l’infrastructure et de la superstructure des nouvelles voies, des ouvrages de génie civil et le nouveau quai ainsi que des aménagements extérieurs de la place de la gare (Phases SIA 31-33, ainsi que phases SIA 41 à 53 en option MO).L’objet du marché est décrit en détail dans le cahier des charges (pièce C1).

title: Gare de Semsales et Renouvellement de la voie Semsales – La Verrerie | Prestations d'ingénierie

street: Route du Vieux-Canal 6

Emch+Berger AG Bern

street: Schlösslistrasse 23


title: 50m Schwimmhalle Neufeld Bern, Neubrückenstrasse 133, 3012 Bern BKP 224.1 Flachdach- + Spenglerarbeiten / Blitzschutz / RWA Oblichter

description: Neubau 50m Schwimmhalle mit integriertem Tennisclub. Gebäudedimension Länge x Breite: 85m x 52.30m Gebäudehöhe über Eingangsgeschoss: 8.60m Gebäudetiefe unter Eingangsgeschoss: 8.75m Minergie ECO P Standard. Flachdacharbeiten auf Flachdach/ Bogendach/ Tobleronedach / Terrasse Spenglerarbeiten in Uginox Blitzschutz Fassade/Dach RWA-Oblichter 3 St.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118: Spezifikation siehe Ausschreibung. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preis:: 70
Zwei Auftragsspezifische Referenzen in vergleichbarer Grösse innerhalb der letzten fünf Jahre: Die Objekte müssen abgeschlossen sein:: 30