title: Waldau - Neubau Erschliessung mit Kanalisation, Werkleitungen und Strasse

description: Neubau der Quartiererschliessung Waldau mit Kanalisation, Werkleitungen und Strasse.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Höhe des Preisangebotes: 70
Qualität: 25
Lehrlingsausbildung: 5


name: Stadt Winterthur Departement Bau Tiefbauamt

description: Der bestehende VR, welcher die Überwachungs- und Koordinationsaufgaben aller LSA in Winterthur über-nimmt, hat seine Lebensdauer erreicht und soll durch eine den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht werdende Version ersetzt werden. Dabei soll der Ersatz des bestehenden VR so gestaltet werden, dass er in seiner Auslegung zukünftige technische Entwicklungen im Bereich Verkehrsmanagement antizipieren kann.

scheme: CPV

title: Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner Winterthur

documentType: tenderNotice

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

street: Pionierstrasse 7

countryName: CH

initiationType: tender


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Jérémy Calzolari,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, E-mail:

title: STEP Aïre 2 - Transformation Sharon en Anammox - Tuyauterie Inox

description: Tuyauterie Inox Fourniture, montage et mise en service de la tuyauterie en acier inoxydable et la robinetterie associée

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: Schulpavillon im Systembau

description: Herstellung, Transport und Montage eines Schulpavillons. Inkl. Werk-und Detailplanung.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


currency: CHF

name: Axpo Power AG – Hydroenergie & Biomasse Engineering Hydroenergie & Biomasse

documentType: awardNotice

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung einer Maschinengruppe für die Energieproduktion, eingebaut in der Druckmindererkammer der Stauanlage Curnera.Die in diesen Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Lieferungen und Leistungen umfassen die Auslegung, Berechnung, Konstruktion, Fabrikation, den Transport, die Montage, Inbetriebsetzung, Prüfungen und Abnahmemessungen in der Fabrik und im Kraftwerk, die Durchführung des Probebetriebes, Inspektion während der Garantiezeit, Instruktionen und Schulungen des Kraftwerkpersonals sowie die Betriebsdokumentation.

title: TURCU, Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR) Stauanlage Curnera, Beschaffung Maschinengruppe Curnera

awardCriteria: ratedCriteria

street: Parkstrasse 23

WWS Wasserkraft GmbH

street: Oberfeuchtenbach 11

countryName: AT


name: Groupement ProDOC, par De Cérenville Géotechnique SA

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: Concerne N09 Ant. Chexbres-Montreux, mesures antibruit, km 19.000 à 24.600, tronçon sur les communes entre Chexbres et Corseaux. Prestations: Auteur de projet (APR) pour les prestations d'ingénieur civil et spécialiste bruit en tant que spécialiste pour:- 5 parois antibruit,- mesures d’allègement. Les prestations d'APR comprennent les phases suivantes:- projet définitif (AP),- projet de détail (DP),- phase SIA 33 procédure de demande d'autorisation,- Phase SIA 41 appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication (AO),- phase SIA 51 projet d'exécution,- phase SIA 52 exécution de la mesure,- phase SIA 52 direction locale des travaux,- phase SIA 52 contrôle de l'exécution,- phase SIA 52 gestion des modifications,- phase SIA 52 assistance au décompte final,- phase SIA 53 mise en service et achèvement. De plus le maître de l'ouvrage confie les prestations suivantes au Lot 1 sur la base de la norme SIA 103:- phase 52, direction générale des travaux pour l’assainissement du bruit de l'ensemble des projets Ant. Chexbres-Montreux et Ant. Montreux-Roche.- bureau d'appui au maître de l'ouvrage (BAMO) pour l’assainissement du bruit de l'ensemble des projets Ant. Chexbres-Montreux et Ant. Montreux-Roche, pour les phases: AP, DP et 33-53.

description: Concerne N09 Ant. Chexbres-Montreux, mesures antibruit, km 19.000 à 24.600, tronçon sur les communes entre Chexbres et Corseaux.Prestations: Auteur de projet (APR) pour les prestations d'ingénieur civil et spécialiste bruit en tant que spécialiste pour: - 5 parois antibruit, - Mesures d’allègement.Les prestations d'APR comprennent les phases suivantes: - Projet définitif (AP), - Projet de détail (DP), - Phase SIA 33 Procédure de demande d'autorisation, - Phase SIA 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication (AO), - Phase SIA 51 Projet d'exécution, - Phase SIA 52 Exécution de la mesure, - Phase SIA 52 Direction locale des travaux, - Phase SIA 52 Contrôle de l'exécution, - Phase SIA 52 Gestion des modifications, - Phase SIA 52 Assistance au décompte final, - Phase SIA 53 Mise en service et achèvement.De plus le maître de l'ouvrage confie les prestations suivantes au Lot 1 sur la base de la norme SIA 103: - Phase 52, Direction générale des travaux pour l’assainissement du bruit de l'ensemble des projets Ant. Chexbres-Montreux et Ant. Montreux-Roche.— Bureau d'appui au maître de l'ouvrage (BAMO) pour l’assainissement du bruit de l'ensemble des projets Ant. Chexbres-Montreux et Ant. Montreux-Roche, pour les phases: AP, DP et 33-53.

title: Concerne N09 Ant. Chexbres-Montreux, mesures antibruit, km 30 100 à 33 500, tronçon sur les communes de Blonay et de Montreux.Prestations:Auteur de projet (APR) pour les prestations d'ingénieur civil et spécialiste bruit en tant que mandataire principal de projet pour:- 17 parois antibruit,- Mesures d’allègement.Les prestations d'APR comprennent les phases suivantes:- Projet définitif (AP),- Projet de détail (DP),- Phase SIA 33 Procédure de demande d'autorisation,- Phase SIA 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication (AO),- Phase SIA 51 Projet d'exécution,- Phase SIA 52 Exécution de la mesure,- Phase SIA 52 Direction locale des travaux,- Phase SIA 52 Contrôle de l'exécution,- Phase SIA 52 Gestion des modifications,- Phase SIA 52 Assistance au décompte final,- Phase SIA 53 Mise en service et achèvement.

description: Concerne N09 Ant. Chexbres-Montreux, mesures antibruit, km 30.100 à 33.500, tronçon sur les communes de Blonay et de Montreux.Prestations: Auteur de projet (APR) pour les prestations d'ingénieur civil et spécialiste bruit en tant que mandataire principal de projet pour: - 17 parois antibruit, - Mesures d’allègement.Les prestations d'APR comprennent les phases suivantes: - Projet définitif (AP), - Projet de détail (DP), - Phase SIA 33 Procédure de demande d'autorisation, - Phase SIA 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication (AO), - Phase SIA 51 Projet d'exécution, - Phase SIA 52 Exécution de la mesure, - Phase SIA 52 Direction locale des travaux, - Phase SIA 52 Contrôle de l'exécution, - Phase SIA 52 Gestion des modifications, - Phase SIA 52 Assistance au décompte final, - Phase SIA 53 Mise en service et achèvement.

title: Concerne N09 Ant. Montreux-Roche, mesures antibruit, km 37 200 à 38 700, tronçon sur la commune de Villeneuve.Prestations: Auteur de projet (APR) pour les prestations d'ingénieur civil et spécialiste bruit en tant que mandataire principal de projet pour:- 9 parois antibruit,- Demande d’allègement.Les prestations d'APR comprennent les phases suivantes:- Projet définitif (AP),- Projet de détail (DP),- Phase SIA 33 Procédure de demande d'autorisation,- Phase SIA 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication (AO),- Phase SIA 51 Projet d'exécution,- Phase SIA 52 Exécution de la mesure,- Phase SIA 52, Direction locale des travaux,- Phase SIA 52 Contrôle de l'exécution,- Phase SIA 52 Gestion des modifications,- Phase SIA 52 Assistance au décompte final,- Phase SIA 53, Mise en service et achèvement.

description: Concerne N09 Ant. Montreux-Roche, mesures antibruit, km 37.200 à 38.700, tronçon sur la commune de Villeneuve Prestations: Auteur de projet (APR) pour les prestations d'ingénieur civil et spécialiste bruit en tant que mandataire principal de projet pour: - 9 parois antibruit, - Demande d’allègement.Les prestations d'APR comprennent les phases suivantes: - Projet définitif (AP), - Projet de détail (DP), - Phase SIA 33 Procédure de demande d'autorisation, - Phase SIA 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication (AO), - Phase SIA 51 Projet d'exécution, - Phase SIA 52 Exécution de la mesure, - Phase SIA 52, Direction locale des travaux, - Phase SIA 52 Contrôle de l'exécution, - Phase SIA 52 Gestion des modifications, - Phase SIA 52 Assistance au décompte final, - Phase SIA 53, Mise en service et achèvement.

title: Prestations d'ingénieur civil spécialisé et spécialiste bruit: Ant. Chexbres-Montreux Lot 1: Chexbres- Corseaux km 19 000 à 24 600 et/ou Lot 2: Blonay-Montreux Km 30 100 à 33 500 et/ou Ant. Montreux-Roche Lot 3: Villeneuve km 37 200 à 38 700.

description: Dans le cadre des projets N09 – Ant. Chexbres-Montreux et Ant. Montreux-Roche, les études relatives au sous-domaine T/U " 80 Protection contre le bruit" en phase "Concept global de maintenance (EK)" ont démontré que ces tronçons de la N09 doivent être assainis au sens de l'art. 13 de l'OPB.Les prestations contenues dans ce marché sont: auteur de projet (APR-Lot 1 et/ou Lot 2 et /ou Lot 3) pour la réalisation des mesures anti-bruit proposées dans le cadres du EK, soit: parois antibruit et allègements, situés le long de la N09, sur les communes de Chexbre à Corseaux (Lot 1 km 19.000 à 24.600) et/ou sur les communes de Blonay à Montreux (Lot 2 km 30.100 à 33.500), et/ou sur la commune de Villeneuve (Lot 3 km 37.200 à 38.700).A noter que les mesures de remplacement du revêtement existant proposées dans le EK-Bruit ne seront pas traitées dans le cadre de cet appel d'offres.En sus de ces prestations, l'auteur de projet sera tenu d'assurer une coordination efficace avec les mandataires voisins suivants: - Les autres lots de ce présent marché.— L'UPlaNS Vennes-Chexbres: km 7.800 à 20.400,— Les autres mandats des projets Ant. Chexbres-Montreux et Montreux-Roche.L'auteur du projet pour les lots 1 et/ou 2 et/ou 3 doit garantir les prestations d'ingénieur civil et de spécialiste bruit en tant que spécialiste pour les phases suivantes selon la norme SIA 103 et les directives OFROU: - Projet définitif (AP), - Projet de détail (DP), - Phase SIA 33 Procédure de demande d'autorisation, - Phase SIA 41 Appels d'offres, comparaison des offres, proposition d'adjudication (AO), - Phase SIA 51 Projet d'exécution, - Phase SIA 52 Exécution de la mesure, - Phase SIA 52 Direction locale des travaux, - Phase SIA 52 Contrôle de l'exécution, - Phase SIA 52 Gestion des modifications, - Phase SIA 52 Assistance au décompte final, - Phase SIA 53 Mise en service et achèvement.Le mandataire du Lot 1 assurera les prestations de DGT et de bureau d'appui au Maître de l'ouvrage (BAMO) pour l'ensemble des mesures antibruit des projets Ant. Chexbres-Montreux et Ant. Montreux-Roche.

street: Place de la Gare 7

street: Ch. des Champs-Courbes 17

CSD

street: Chemin de Montelly 78


title: OEU_Vandoeuvres-Esplanade_Construction de 3 immeubles de logements.

description: Construction de 3 immeubles de logements et d'un parking souterrain.

Ex-M ARChitectes & A-Architectes SÀRL

street: Avenue de Châtelaine 43


title: BKP 25 Sanitäre Anlagen Kantonsspital Aarau, Gebäude 17, Umbau Spitalpharmazie

description: Siehe Dokument B1 "Durch das Bauprojekt bedingte besondere Bestimmungen".

eligibilityCriteria: Gemäss Eignungskriterien (Dokument A)

awardCriteriaDetails:
Preis: 75
Qualität (Schlüsselpersonen, Projektorganisation, Referenzen): 20
Ressourcen (Verfügbarkeit von Mitarbeitenden): 5
Erläuterungen: Siehe auch Angebotsunterlagen.:


title: BKP 221 Fenster

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Kosten: Keine Kosten: keine


name: UniversitätsSpital Zürich, à l'attention de Andreas Elmer,Zürcherstrasse 123, 8952 Schlieren, Suisse, Téléphone: +41 44 255 2881, E-mail:

title: Beschaffung eines temperatur Monitoringsystems

description: Das USZ sucht ein System Integrator welcher das bestehende System "Labguard" der Firma BioMerieux vollständig ablösen kann. Der Support und Weiterentwicklung der Software sowie die Herstellung der Komponenten wie Fühler, Empfänger, und Sender, wurde per Ende 2022 abgekündigt.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod/offer_details/101562773

awardCriteriaDetails:
Preis: 30
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 70


name: Kläranlage Bibertal-Hegau, Technisches Büro, Postfach 96, Wilen 441, 8262 Ramsen

title: Los 24 Rührwerke

description: Lieferung und Montage von - 2 Vertikalrührwerke für Becken 30 x 17 m - 2 Horizontalrührwerke für Becken 30 x 17 m

eligibilityCriteria: Einhaltung der Submissionsverordnung

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 80
Referenzen (siehe 3.7): 10
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10
Angebotspreis: 80
Referenzen (siehe 3.7): 10
Firma: Kapazität und Kundendienst: 10


name: Evangelischer Frauenbund Zürich Brahmsstrasse 32, 8003 Zürich

title: Neubau Pilgerbrunnen, Zürich - BKP 250.0 Sanitäranlagen

description: BKP 250.0 Sanitäranlagen gemäss Leistungsverzeichnis.


name: Transports de la région Morges Bière Cossonay SA (MBC), à l'attention de David Robert,Avenue de la Gottaz 28A, 1110 Morges, Suisse, Téléphone: 079 619 50 17, E-mail:

description: Bornes information à écran ePaper

description: Bornes information voyageurs à écran TFT

title: Bornes informations voyageurs 2021

description: Selon dossier de consultation

eligibilityCriteria: Selon dossier de consultation


name: Laurent Membrez S.A., succursale d'Aclens,Chemin du Coteau28, 1123 Aclens, Suisse

name: Cie Chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez,Rue de la Gare 45, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 022 362 40 22, E-mail:

title: NStCM - Adaptation LHand de la gare de Genolier - Travaux de génie ferroviaire

description: Démolition et reconstruction de deux voies de croisement. Construction de deux voies en cul-de-sac. Réhabilitation d'un passage à niveau.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


title: Universitätsspital Zürich, Nordtrakt 2, Geschoss C, Umbau OP-Bereich - BKP 230-02 Elektroinstallationen

description: BKP 230-02 Elektroinstallationen (Phase 1B, 2)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: BKP 230 Elektroinstallationen

description: Anbau eines zweigeschossigen Doppelkindergartens an die bestehende Schule. Ausführung teilweise in Massivbauweise (erdberührte Bauteile, Geschossdecke), teilweise in Holzbauweise (Fassade, Dach). Freistehender, hölzerner Unterstand. Umbaumassnahmen innerhalb des bestehenden Schulhauses infolge von geplanten Umnutzungen von Räumen und Einbau eines dreigeschossigen Liftes. Bauliche und gebäudetechnische Unterhaltsmassnahmen am Schulhaus und an der Turnhalle.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die unetrzeichnete Selbstdeklaration inkl. Nachweisen (nicht älter als 1 jahr) beizulegen. Die Ausschreibungsunterlagen müssen vollständig, ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Referenzen / Qualität: 20
Lehrlingsausbildung: 10
Ökologie / Umweltschutz: 10
Preis: 60
Referenzen / Qualität: 20
Lehrlingsausbildung: 10
Ökologie / Umweltschutz: 10


name: Groupement d’Ingénieurs Terre Sainte et Environs

title: Construction de la STEP de Terre Sainte - Réseaux d'interconnexion - Soumission Equipements/Conduites - EP35 – Franchissements spéciaux

documentType: cancellationDetails

description: Construction de la STEP de Terre Sainte - Réseaux d'interconnexion - Lot EP35- Franchissements spéciaux Le marché concerne les travaux du lot EP35, à savoir la fouirniture et la pose de conduites pour le franchissement des secteurs particuliers suivants : - Voie CFF (micro-tunnelier) - Autoroute A1 (forage dirigé) - Ruisseaux du Greny (en fouille ou en pousse-tube) - Canal de Crans (en fouille) - Nant de Pry (forage dirigé)

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer


title: Kranken-Taggeldversicherung per 01.01.2022

description: Kranken-Taggeldversicherung

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung zugelassen sind Versicherungsunternehmen mit einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach Art. 3 des Bundesgesetzes hinsichtlich der Aufsicht über Versicherungs-unternehmen (VAG; SR 961.01) oder Krankenkassen mit einer Bewilligung nach Art. 13 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)


description: Bühnentechnik Aula (Bühne, Vorhänge, Beleuchtung, Aufhängevorrivchtungen)

title: Bühhentechnik Aula Neubau Kantonsschule Pfäffikon

Hochbauamt

street: Postfach 1252

Wyss Bühnenbau AG

street: Industriestrasse 19


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

description: Administrative/r Projektmitarbeiter/in Frontoffice Netzkundenanliegen

description: Administrative/r Projektmitarbeiter/in Dispatching Auftragsmanagement

description: Technische/r Projektmitarbeiter/in Meter Communication

description: Technische/r Projektmitarbeiter/in WFM Systeme

description: Technische/r Projektmitarbeiter/in Qualitätssicherung und Assurance

description: Technische/r Projektmitarbeiter/in Zählermontage, Stichproben und Revisionen

title: Ewz Netze Smart Meter Rollout (o2m), Personalverleih 2020 – 2021 inkl. Optionen für die Jahre 2022 – 2028

description: Der Bereich Netze von ewz benötigen für die Umsetzung des Projektes «Smart Meter Rollout» für den Prozess «Order to Meter (o2m)» in den Jahren 2020 und 2021, mit jährlichen Optionen bis 2028 zusätzliche externe Projektmitarbeiter/innen.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Preis (Stundensatz):: 50
Qualität:: 25
Referenzen der Unternehmung:: 15
Lehrlingsausbildung:: 10


title: Sanierung Automatische Holzschnitzelheizung Oberstufenzentrum, Schulhaus Süd 7324 Vilters

description: Ersatz der bestehenden Holzschnitzelheizung inkl. Transportsystem sowie zusätzlicher Einbau eines Feinstaubfilter


name: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV,Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 464 93 46, E-mail:

title: Untersuchungen Lebensmittelisolate zwecks Typisierung und Aufklärung lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: Plan Directeur communal - M283 - Ingénieur en environnement


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Re / BPM Sek II Infra,Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 11, E-mail:

title: Uni Engehalde - Bauliche Anpassungen und Unterhalt BKP 230 Eletroanlagen

description: Der Campus Engehalde wird heute von der Universität Bern genutzt und umfasst das Areal des ehemaligen Tierspitals Bern mit vier Lehrgebäuden sowie einer unterirdischen Einstellhalle. Das Areal wurde nach dem Wegzug des Tierspitals im Rahmen einer Gesamterneuerung in den Jahren 1992–96 umgenutzt und in ein modernes bauliches Ensemble überführt, das aus restaurierten und geschützten Altbauten und Neubauten besteht. Veränderte betriebliche und standortbedingte Bedürfnisse sowie anstehender Unterhaltsbedarf führen zu den geplanten baulichen Massnahmen, mit denen der Campus Engehalde nachhaltig aufgewertet werden soll. Das Projekt umfasst bauliche Anpassungen und Unterhaltsarbeiten im Bereich der Unterrichts- und Büroräumlichkeiten, sowie eine Neugestaltung der Umgebung.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: armasuisse Wissenschaft und Technologie / armasuisse

title: Vektorsignal-Transceiver


name: MELLY CONSTRUCTIONS SA,Case postale 651, 3960 Sierre, Suisse

name: Service technique,Case postale 46, 3961 Vissoie, Suisse, Téléphone: 0274761582, Fax: 0274761585, E-mail:

description: Fourniture et pose des équipements et appareils technique pour piscine

description: Fourniture et pose des installations de ventilation pour l'Hôtel et l'espace bien-être/piscine

description: Terrassements et bétonnages avec reprises en sous-oeuvre et divers travaux de maçonneries/canalisations

title: Rénovation du Grand Hôtel du Cervin à St-Luc et construction d'un espace bien-être avec piscine

description: Voir document d'introduction de l'appel d'offre

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Fondation de la commune d'Anières pour le Logement, à l'attention de Claudine HENTSCH,Rte de la Côte-d'Or 1, 1247 Anières, Suisse, E-mail:

title: LOGEMENTS POUR SENIORS - CHEVRENS - ANIERES

description: Fenêtres et portes fenêtres en bois


name: GENOLET TOITURE CONCEPT,Route des Jeunes 43, 1227 Carouge, Suisse

title: ECOQUARTIER DE LA JONCTION - Bâtiment FVGLS - CFC 224 Étanchéité bitumineuse

description: Construction d'un immeuble d'habitation de six étages sur rez commercial et abris de personnes et de biens culturels en sous-sol.


title: Aarau Pont Neuf Werkleitungsumlegungen Nord

description: - Abbrüche Randabschlüsse 440 m - Abbruch Beläge 1860 m2 - Oberboden abtragen 500 m3 - Grabenaushub 1640 m3 - Spriessungen 580 m2 - Kabelschutzrohre 5360 m - Kabelschächte rund 4 St. - Plattenschächte 4 St. - 110 kV Muffenschächte 2 St. - Grabenauffüllung Kiesgemisch 940 m3 - Betonkies 0/16mm 97 m3 - Hüllbeton 365 m3 - Randabschlüsse versetzen 440 m - Tragschicht AC T 22 N 400 t - Deckschicht AC 8 N 150 t - Start- und Zielgrube 2 St. - Vortriebsrohr Ø800mm 46 m - Kabelschutzrohre geschweisst 750 m - Fliessmörtel 46 m3


name: EnJeu. Association intercommunale de Rolle et environs

description: Extension de l’école du Martinet: bâtiment F;Surélévation d’une école en construction modulaire bois.

title: Extension de l’école du Martinet: bâtiment F appel d’offres en entreprise totale, surélévation d’une école en construction modulaire bois

street: Rue du Temple 7B


title: EFAM

description: Simap

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Nutzfahrzeug Kastenwagen bis 3.5 T

description: Gegenstand der Beschaffung sind Nutzfahrzeuge Kastenwagen L1/H2, mit einem Gesamtgewicht bis 3.5 Tonnen und einem Dieselmotor als Antriebssystem.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz des Rahmenvertragsentwurfs - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung - Bestätigung Administrativer und technischer Support - Bestätigung Service-Organisation - Bestätigung vor Ort Support - Bestätigung Prüfbericht - Bestätigung Lieferung - Bestätigung Ganzjahresreifen - Bestätigung Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen. Zwingende Mindestanforderungen - Beilage Typenblatt + Beschreibung der Grund- und der optionalen Zusatzausstattungen - Bestätigung Grundausstattung - Bestätigung Zusatzausstattung - Bestätigung Verfügbarkeit Ersatzteile - Bestätigung Technische Anforderungen Die detaillierten Vorgaben der zwingenden Mindestanforderungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Qualifikation des Produktes: 20
Qualifikation des Lieferanten: 20


description: Fondation Les Perce-Neige - Assurances de personnes« ACCIDENTS COLLECTIVE COMPLEMENTAIRE A LA LAA » (LAAC)« MALADIE COLLECTIVE PERTE DE GAIN » SELON LA LCA (PGM)

title: « ACCIDENTS COLLECTIVE COMPLEMENTAIRE A LA LAA » (LAAC) « MALADIE COLLECTIVE PERTE DE GAIN » SELON LA LCA (PGM)

Qualibroker Romandie SA

street: Av. Louis-Casaï 84

Zurich Finance Company AG

street: Rte de Chavannes 35


title: Bleicherweg und Genferstrasse, Kanal-Innensanierung

description: Kanal-Innensanierung Bausumme ca. 2,8 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Stadtgemeinde Brig-Glis, Infrastruktur,à l'attention de Marco Walter, Überlandstrasse 60, Postfach 92, 3902 Glis, Suisse, E-mail:

title: Neugestaltung Dorfplatz Glis & Anpassung T9 im Zentrum von Glis

description: Im Rahmen des Projektes "Neugestaltung Dorfplatz Glis & Anpassung der T9 im Zentrum von Glis" werden Natursteine/Randsteine aus Granit, frost-tausalzbeständig (Herkunft Europa) ausgeschrieben.

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: État de Genève_Département du territoire secrétariat général

description: Selon descriptif de prestations et cahier des charges

title: Mandat de responsable d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage (AMOA) pour la refonte du système informatique de l'OAC

street: rue de l'Hotel-de-Ville 14


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Hochbauamt

description: BKP 214.2 Ingenieurholzbau (Traggerippe, Fenster und Bekleidungen): Sporthalle aus wärmegedämmten, vorfabrizierten Holzelementen. Tragkonstruktion und Fachwerkträger aus Holz mit leicht geneigtem Giebeldach. Hallengrundriss ca. 53.00 x 34.00 m, Hallenhöhe ca. 9.75 m. Hallenvolumen ca. 14'911 m3. Inkl. Fenster- und Aussentüren aus Holz: ca. 180 m2. Inkl. Fassadenverkleidung aus Holztäfer: ca. 1'400 m2. Inkl. Lieferung und Montage der gesamten Holzhalle auf bauseitige Fundation.

description: BKP 224 Bedachungsarbeiten: Inkl. Spengler- und Blitzschutzarbeiten. Eindeckung des flach geneigten Giebeldaches mit grossformatigen Welleternit-Platten. Dachfläche: ca. 1800 m2.

description: BKP 23 Elektroanlagen: Lieferung und Erstellung der elektrischen Installationen Stark – und Schwachstrom, inkl. EDV und Beleuchtungskörper.

description: BKP 24 Heizungsanlagen: Lieferung und Montage der Wärmeverteilung. Die Wärmeenergie wird von der bestehenden Sporthalle bezogen.

description: BKP 25 Sanitäranlagen: Lieferung und Ausführung der Sanitäranlagen inkl. Apparatelieferung.

title: Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen: Dreifachsporthalle Demuttal - Provisorium

description: Sporthallen-Provisorium mit Abmessungen von 53.00 x 34.00 m, Firsthöhe 9.75 m. Aufgrund des schlechten Baugrundes wird die Halle mit Injektionsrammpfählen fundiert. Die Wände werden auf Stahllager gestellt und befestigt. Die gesamte Sporthalle wird aus vorgefertigten und wärmegedämmten Holzelementen und Fachwerkträgern erstellt. Die Aussentüren und Fenster werden in Holz gefertigt. Das flach geneigte Giebeldach ist mit grossformatigen Welleternit- Platten gedeckt.

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtarbeitsverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: ZWAHLEN & MAYR SA,ZONE INDUSTRIELLE 2, 1860 AIGLE, Suisse

name: Ville de Genève - Département de l'aménagement et des constructions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable des soumissions,4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève 3, Suisse, E-mail:

title: Jonction / Boulevard St-Georges 21 (1575TI) charpente métallique


name: WAS Wirtschaft Arbeit Soziales wira Luzern | Arbeitsmarktliche Angebote

title: Bewerbungskurs für Berufsleute inkl. Bewerbungssupport


name: HSSP AG,à l'attention de Frau Mirjana Vejnovic-Petrovic, Konradstrasse 61, 8005 Zürich, Suisse

title: BKP 244 Lüftungsanlagen

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Laboratory of Smart Environmental Sensing in Extreme Environments (SENSE)

description: L'EPFL a l'intention d'acquérir deux instruments complets pour quantifier certains gaz dissous in-situ.L'équipement sera dédié à la recherche de pointe sur la biogéochimie des gaz à effet de serre :Analyses des gaz à effet de serre dissous dans des environnements aquatiques tels que les océans polaires et les rivières et lacs de montagne, afin de caractériser leur distribution spatiale et en profondeur à fine échelle et de mieux contraindre leur origine et leur devenir,Focus sur les émissions de méthane à partir du fond marin et l'oxydation le long de la colonne d'eau, en relation avec la dissociation des hydrates de gaz dans l'Arctique ; caractérisation de l'origine de la production de méthane dissous, par des mesures combinées in-situ du méthane dissous, de l'éthane et de la composition isotopique du carbone du méthane,Focus sur la nitrification et la dénitrification dans la colonne d'eau par des mesures in situ détaillées du protoxyde d’azote dissous.

title: Deux instruments complets pour quantifier certains gaz dissous in-situ dans des environnements aquatiques

street: Bâtiment GR - Station 2


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BAV 22401 Wohnsiedlung Herdern (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Neubau BKP 201 Baugrubenaushub

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Sanierung Alte Badenerstrasse mit Ersatz Wasserleitung

description: Strassensanierung (Abschlüsse, Belag), L=150 Meter, Ersatz Wasserleitung (Grabarbeiten), L=220 Meter


title: SEMIFIX 2022


name: Baudepartement Stadt Zug Submission Hochbau

description: Gemäss beiliegendem Ausschreibungsbeschrieb

title: 240 Heizungsanlagen

street: Stadthaus, Gubelstrasse 22


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

procurementMethod: selective

street: Grüzefeldstrasse 41

IG PEE c/o F. Preisig

street: Grünhaldenstrasse, 6


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Production Voyageurs, PP-F-EK-PTF, à l'attention de Hans-Peter Lüthi,Wylerstrasse 123/125, 3000 Bern 65, Suisse, Téléphone: +41 79 517 30 66, E-mail:

title: Upcycling casiers automatiques bleus

description: Les CFF ont installé des casiers automatiques (SFA) dans 85 gares: nouveaux casiers automatiques et casiers automatiques bleus (SFA). Les casiers automatiques bleus n’autorisent les paiements que par pièces de monnaie et se ferment ou s’ouvrent à l’aide d’une clé physique. Les CFF souhaitent moderniser ce type d’installation sous la forme d’un surcyclage (upcycling). Quelque 70 gares de petite et moyenne taille des CFF, ainsi que divers autres sites d’entreprises de transport ou de tiers avec le même type d’installation, disposent encore de casiers automatiques bleus. Dans une première étape, les CFF prévoient de transformer 40 sites et recherchent pour ce faire une solution de surcyclage rapide et avantageuse en termes de coûts à des fins de modernisation, pour répondre aux besoins actuels des clients et prolonger la disponibilité opérationnelle. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOIR CHIFFRE 4.6

eligibilityCriteria: Conformément au chiffre 3.7 de la publication de l’appel d’offres.

awardCriteriaDetails:
1 WIRTSCHAFTLICHKEIT: 40
1.1 Preisdifferenz zu den konkurrierenden Angeboten: 40
2 GESAMTKONZEPT: 48
2.1 Softwarekonzept: 14
2.2 Hardwarekonzept: 16
2.3 Anforderungskatalog Anforderungen Hardware: 8
2.4 Anforderungskatalog Anforderungen Software: 10
3 UMWELT: 8
3.1 EcoVadis: 5
3.2 Umweltpolicy: 3
4 AKZEPTANZ VERTRAGSVORLAGE: 4
4.1 Akzeptanz der Vertragsvorlage: 4
Erläuterungen: Weitere Details sind in Ziffer 4.6 dieser Publikation sowie den Ausschreibungsunterlagen Teil 2 Zuschlagskriterien aufgeführt.:


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, environnement, I-AEP-ENG-UMW-RWT

description: Le marché est destiné à des spécialistes dans les domaines à des spécialistes dans les domaines suivants:— faune, flore;— eaux;— bruit;— vibrations, son solidien;— sols;— déchets, matériaux;— SER: Suivi environnemental de réalisation.

title: Contrat cadre prestations environnementales — Romandie

description: Voir §2 du document B1.

street: Avenue de la Gare 43

Prona AG

street: Rue du Valentin 18

Ecotec Environnement SA

street: Rue François-Ruchon 3


name: Klima SA,La Pierreire 2, 1029 Villars-Ste-Croix, Suisse

name: Bureau de construction de l'Université de Lausanne-Dorigny,La Mouline, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021/691.53.61, Fax: 021/691.53.66, E-mail:

title: Rénovation Ferme de Dorigny avec aménagement d'un abri de biens culturels destiné à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe


description: Qualifikation: - Elektroplaner/-in mit Erfahrung auf dem Gebiet Steuerungstechnik Aufgabenbeschrieb: - Selbständiges Erstellen normgerechter Schemata und Stromlaufpläne für Unterwerke, Kraftwerke und Muffenschächte nach wirtschaftlich optimalen Gesichtspunkten - Bereitstellen und nachführen von Projektunterlagen - Mitarbeit bei der Vergabe, Überwachung und Kontrolle von externen Zeichneraufträgen für Schemata und Stromlaufpläne - Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen in der Projektierung - Mitarbeit bei der Verwaltung der Aktenablage und Archivierung der Originale

description: Qualifikation: - Tiefbauzeichner-/in oder Geomatiker/-in/Vermessungszeichner/-in Aufgabenbeschrieb: - Termingerechte Erstellung normgerechter und einheitlicher Telecomprojektunterlagen, inkl. fremde Werkleitungen - Mitarbeit bei der Planung des Telecomnetzes - Erstellen von Offertunterlagen für LWL-Projekte - Zuteilen von neuen Objekt- und Strangnummern - Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen in der Projektierung - Nachführen der Übersichts-/Netzpläne (Geo-Schemata) sowie der Glasfaserdokumentation - Mitarbeit bei der Verwaltung und Archivierung der durch die Organisationseinheit erstellten Originale

description: Qualifikation: - Tiefbauzeichner/-in oder Geomatiker/-in/Vermessungszeichner/-in Aufgabenbeschreibung: - Termingerechte Erstellung normgerechter und einheitlicher Leitungsprojektunterlagen für alle Netzebenen, inkl. fremde Werkleitungen - Erstellen von Übersichtsplänen - Zuteilen von neuen Objekt- und Strangnummern über alle Netzebenen - Erstellen von Material-Bedarfslisten für die Kostenermittlung - Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen in der Projektierung - Nachführen der Übersichts-/Netzpläne (Geo-Schemata) - Mitarbeit bei der Verwaltung und Archivierung der durch die Organisationseinheit erstellten Originale

title: Personalverleih Verteilnetz, Dokumentation, Jahresbedarf 2013 und 2014 inkl. Optionen für die Jahre 2015 und 2016

description: ewz wird in den kommenden Jahren zellenweise das Glasfasernetz der Stadt Zürich ausbauen und so rund 240'000 Haushalte erschliessen. Für die Realisierung sind umfangreiche Projektierungs- und Erfassungsarbeiten nötig. Diese Arbeiten sollen durch Zeichner/-innen «Telecomprojekte» und Vermessungsspezialisten/-innen durchgeführt werden. Für anstehende Projekte im Energiebereich sind ein/-e Zeichner/-in «Leitungsprojekte» und für die Schemaerstellung im Unterwerksbereich ein/-e Elektrozeichner/-in «Steuerungstechnik» erforderlich.


name: Politische Gemeinde Kirchberg,à l'attention de Magnus Brändle, Gähwilerstrasse 1, 9533 Kirchberg SG, Suisse, Téléphone: 071 932 35 35, E-mail:

title: Primarschule Neugasse Bazenheid 274 Innere Spezialverglasungen

description: Lieferung Montagen innere Spezialverglasung und Garderoben

eligibilityCriteria: Komplettes Angebot in Papierform auf Eingabedatum / Poststempel eingereicht


name: Etanchéité Camélique SA,Rue de l'Industrie 12, 1754 Rosé, Suisse

name: Marc Zamparo Architectes, à l'attention de Marc Zamparo,Rue de Lausanne 6, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 341 03 42, Fax: 026 341 03 43, E-mail:

description: Travaux de calorifugeage des conduites.

description: Travaux de charpente lamellé-collée pour les salles de sport.

description: Travaux d'étanchéité des toitures.

description: Travaux d'installation de chauffage (Sous-station CAD et distribution)

title: Nouvelle école de la Condémine à Bulle. CFC214.2 Structure bois / CFC224.1 Étanchéités toitures / CFC242 Chauffage / CFC248-255 Calorifugeage

description: Construction d'une salle de sport double et de deux bâtiments scolaires totalisant 21 salles de classe.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Asbestsanierungen ewz Transformatorenstationen 2014 - 2017

description: Entfernung und Entsorgung der asbesthaltigen Faserplatten, inklusive der damit verbundenen Demontagen und Zonenreinigungen der Transformatorenstationen.

eligibilityCriteria: Es werden nur von der SUVA anerkannte Asbestsanierungsunternehmen zugelassen (SUVA Liste, Stand Dez. 2013)


name: Tropexo SA,Route de Beaumont16, 1700 Fribourg, Suisse

name: Eric Papon partenaires sa, à l'attention de Claudio Rossier,Avenue du Rothorn 11, 3960 Sierre, Suisse, Téléphone: 027 451 20 30, E-mail:

description: Travaux de chape à base de ciment

description: Revêtements muraux, peintures sur bois métal maçonnerie

description: Plafond suspendus en panneaux de plâtre et divers plafonds métal

description: Plâtrerie, cloisons et enduits

title: Résidence Plantzette à Sierre, transformation de la Clinique Ste Claire en EMS

description: Transformation de la clinique Ste Claire en EMS


name: Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau

description: Unterhaltsreinigung inkl. Primärentsorung im Behmen I und II (Bachstraße 15 und obere Vorstadt 3, Aarau) mit den dazugehörenden Führungs- und Unterstützungsprozessen. Aufgaben gemäß Ausscheibungsunterlagen

title: Unterhaltsreinigung Bachstraße 15 (Behmen II) und obere Vorstadt 3 (Behmen I)

street: Tellistrasse 67


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 2 (St. Gallen - Wil); Strassenlärm-Sanierungsprojekt Zürcherstrasse, Lärmschutzwand Moosgarten, Abschnitt Chräzern - Bild, Erstellung Lärmschutzwand

description: Allgemein: Der Teil "Erstellung Lärmschutzwand" umfasst Einmessen und Montage der Stahlstützen vor Ort, Montage der Lärmschutzwandelemente inklusive Spezialelemente. Neue Lärmschutzwand auf der Krone des Erdwalls südseitig der Zürcherstrasse (Abschnitt Chräzern – Bild) mit einer Gesamtlänge (Abwicklung) von 365 m. Lärmschutzwand bestehend aus: - Fundation mit Streifenfundamenten (Bereich Erdwall) oder mit auf Mikropfählen abgestützten Ortbeton-Querriegeln (Bereich Stützmauer/Böschung). Im Bereich angrenzend der Stützmauer Fundation mit durchgehendem Ortbeton-Querriegel, südseitig auf Mikropfählen abgestützt, nordseitig an bestehende Stützmauer verankert. - Lärmschutzwand aus zwischen Stahlstützen eingebauten Aluminium-Kassettenelementen. Im Bereich der horizontalen Vor- und Rücksprünge werden Wandscheiben aus Ortbeton erstellt. Auf Höhe der Liegenschaft Zürcherstr. 429 wird der oberste Bereich der Lärmschutzwand mit transparenten Elementen versehen.


title: Neubau Allmend Uitikon_BKP 214 Montagebau in Holz

description: Neubau kleine 3-fach Turnhalle mit Schulhaus -Holzelementbau


name: Behnisch Architekten,Rotebühlstrasse 163A, 70197 Stuttgart, Allemagne

name: Cougar Management SA, à l'attention de Pierre Kohn,Rue de Genève 17, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Construction of a non-hospital cancer research center, including laboratories, technology platforms, an "Agora" meeting area and an underground car park.

description: Vaud canton official gazette

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Construction d'un bâtiment de sport - 1874TI - Démolition,assainissement


name: TMS Technique pour la musique et le spectacle Sàrl,Chemin du Publoz11, 1073 Savigny, Suisse

name: Commune de Plan-les-Ouates (service culturel), à l'attention de Pascal Mabut,Route des Chevaliers-de-Malte 3, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse, Téléphone: 0228846463, E-mail:

title: Gestion de la technique des spectacles de la saison culturelle

description: Assurer la technique des spectacles de la saison culturelle de Plan-les-Ouates dès septembre 2017 et jusqu’à juin 2022, soit 5 saisons culturelles

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Mise en place murs placo-plâtre et faux-plafonds acoustiques. Peinture sur nouveaux murs et sur tous les éléments existants.

title: Rénovation et transformation du Collège des Dents-du-Midi et de la salle de gym des planchettes

Commune d'Aigle

street: place du Marché 1


name: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA

title: Nepal - Reintegration of Returnee Migrant Workers Project Phase 1 - Duration: 16.05.2022 – 15.07.2026

description: The ReMi project will support the social and economic reintegration of returnee migrant workers in Nepal, based on a two-pronged approach with a development and a policy angle: On one side, it will provide services to returnee migrant workers to support their social and economic reintegration, which includes for example information on local employment opportunities. On the other side, the project will work with the GoN to anchor these services within the federal structure and in relevant policies. The scope of the present tender document covers the first phase (16.05.2022 – 15.07.2026). The winning bidder will be responsible for the effective and efficient implementation of the full project and the delivery of the intended outcomes and outputs as outlined in the tender document. National or international non-governmental as well as private sector organizations are invited to participate in the tender process. Single tenderers or consortia of tenderers are permitted.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
AC1: Qualifikation des nominierten Teams: 25
AC2: Verständnis des Projekts und Ansatz: 40
AC3: Projektplan und Arbeitsplan: 10
AC4: Finanzielle Offerte: 25

procurementMethodDetails: Open procedure


name: Services industriels de Genève - logistique / achats

description: Abonnements et communications mobiles.

description: Fourniture et initialisation des terminaux mobiles.

description: Préparation, mise en service et support des appareils mobiles.

title: Appel d'offres pour la téléphonie mobile.

description: Voir cahier des charges technique et des services.

street: 2 ch. du Château-Bloch, case postale 2777


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Instandsetzung Wohngebäude Hirtenweg 16-20, Riehen, BKP 25 Sanitär

description: Strangsanierung sämtlicher Badezimmer und Küchen inkl. Anpassarbeiten im Untergeschoss und Dachstockausbau.

eligibilityCriteria: ATB 1: Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Einwohnergemeinde Unterägeri, Abteilung Bau

title: Ausschreibung Generalplanerleistung

description: Sanierung Gemeindehaus Unterägeri

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Angaben


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN, Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld, Suisse, Téléphone: 052 - 723 08 08, Fax: 052 - 723 08 09, E-mail:

title: SKP 272.25 Funktionale Geländer

description: Funktionale Geländer. Erstellen, liefern und montieren von Geländern und Handläufen aus Stahl feuerverzinkt (für Technikbereiche) inkl. sämtlichen erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Leyla Güngörmüs, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, E-mail:

title: W23 Neubau Energieverteil- und Rechenzentrum, BKP 23 Elektroinstallationen

description: Im Werkhofareal wird ein neues Energieverteil- und Rechenzentrum (W23 Kopfstation Werkhof) erstellt. Das Gebäude umfasst insgesamt sechs Geschosse, davon ein Untergeschoss sowie eine Dachzentrale. Die Aussenabmessungen betragen ca. 33 x 17.5 m. Die vorgesehene Nutzung wie MS-Anlagen, Trafos, Schaltanlagen, Notstromdieselanlagen, Wärme- und Kälteerzeugung und der Serverraum verlangen kein Tageslicht. Die hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit bedingen eine widerstandsfähige Aussenhaut. Die einzigen Öffnungen bilden die Zugänge zu den Trafos und den Dieselaggregaten sowie die Gebäudeein- und -ausgänge. Es sind sämtliche Elektroinstallationen ab der NSHV für die gesamte Elektroinfrastruktur zu erstellen (ohne Notstromdieselanlagen und . Die benötigten Rohreinlagen sowie die Installationen der Notstromdieselanlagen werden durch Drittunternehmer erstellt. Sämtliche Lieferungen von Stark- und Schwachstromapparaten sind nicht enthalten.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Auftragsverständnis / Qualität: Erfüllung der technischen Anforderungen: 20
Schlüsselpersonen: Referenz Projektleiter und Chefbauleiter: 20


title: Werkleitungen und Strassensanierung Eichbergstrasse + Rötlenweg

description: Baumeisterarbeiten


title: Memphisknoten und Fahrbahn, Dübendorf

description: Rückbau einer Personenunterführung und Instandsetzung Fahrbahn Überlandstrasse und Strassenraumaufwertung Ingenieurleistungen für die Phasen Vorprojekt (31) bis zur Inbetriebnahme (53). Der detaillierte Leistungsbeschrieb ist den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Schlüsselpersonen: 20
Auftragsanalyse: 20


name: Raumplanungs-, Umwelt-und Baudirektion, Hochbauamt

description: Bau eines neuen Forschungsgebäudes.

title: Bau eines neuen Forschungsgebäudes Posieux

description: Bau eines neuen Forschungsgebäudes.

street: Rte des Daillettes 6


title: Beschaffung von Reinigungsprodukte für die Alterszentren der Stadt Winterthur und entsprechende Schulung

description: Reinigungsprodukten gemäss Artikelliste "Warengruppe: Reinigungsprodukte" (Beilage E)

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Strandbad Tiefenbrunnen

description: Gesamterneuerung


name: Centre des technologies de l'information (CTI) État de Genève

street: rue du Grand-Pré 64-66


title: Grosszyklische Sanierung Theater Winterthur, Theaterstrasse 6 11, 8401 Winterthur; BKP 250 Sanitäranlagen

description: Gemäss Pflichtenheft im Anhang

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Kapazität / Termin / Fachkompetenz: 20
Qualität / Kosten: 20


name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 273.33 Schreinerarbeiten, Los 3 Innere Verglasungen.

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigenMasterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächenmit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC undAllgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten derFrauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstraktvorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann ineiner ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzungdurch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Plausibilität und Qualität der abgegebenen Planungs- und Produktionstermine:
Gewährleistung der Zwischen- und Endtermine, Meilensteine:

street: Freiburgstrasse

Jos. Berchtold AG

street: Naglerwiesenstraße 2

Jegen AG

street: Moosburgstraße 5


name: Dileca, Wiesengrundstrasse 15, Postfach 467, 8910 Affoltern am Albis, Suisse, Fax: 044 763 70 09, E-mail:

title: Koordinierte Separatsammlung Dileca

description: Sammlung, Transport und Verwertung der sieben Abfallfraktionen Papier, Karton, Bruchglas, Mehrwegglas, Alu/Stahlblech, Altmetall und Altöl.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt):
Erfahrung Abfallsammlung, Qualität der Referenzen:
Qualität der Erbringung der Dienstleistung:
Angebotspreis (bereinigt):
Erfahrung Abfallsammlung, Qualität der Referenzen:
Qualität der Erbringung der Dienstleistung:


name: Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE), Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA)

description: Prestations d'ingénieur civil.

description: Prestations d'ingénieurs CVCS.

description: Prestations d'ingénieurs électriciens.

title: Construction d'un nouveau bâtiment administratif à Sierre. Prestations d'ingénieries civil, CVS et électricité

description: Bâtiment avec structure en béton pour le radier, le sous-sol, la dalle sur sous-sol et les noyaux des circulations et techniques.Structure porteuse en bois avec poteaux et sommiers.Structure secondaire avec pré-dalles en béton avec dalle de compression (active).Avants-toit pour protection des façades et solaire en bois massif.Les locaux techniques seront situés au sous-sol au centre du bâtiment.Plateaux administratifs standards avec faux-planchers pour distribution électrique.Ventilation par le centre du bâtiment.

street: Avenue du Midi 18


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Gebietsentwicklung "ESP Sisslerfeld"; Projektbüro und Projektmanagement

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Services Industriels de Genève - Logistique / Achats, à l'attention de Marc Jobin,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 50, Fax: 022 420 98 36, E-mail:

title: Station de pompage du Nant d’Aisy-Démolition de l'ancienne STEP et renaturation du Nant d'Aisy

description: Selon cahier des charges et documents annexés


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR division infrastructure routière

title: RC 82 — Écublens, Chavannes-près-Renens, Crissier — requalification — prestations d'ingénieur civil et de géomètre: projet d'exécution et réalisation.

description: Le périmètre d'étude s'étend de l'intersection avec la RC1 sur la commune d'Écublens, jusqu'à l'entrée sud du tunnel de Marcolet sur la commune de Crissier (détails dans le cahier des charges).

street: Place de la Riponne 10

Schopfer et Niggli SA

street: Boulevard de Grancy 19 A


title: BKP 211.2 Baumeisterarbeiten (EW Wald)

description: Baumeisterarbeiten

awardCriteriaDetails:
Gesamtangebotpreis: 75
Schlüsselperson: 10
Termintreue: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Erläuterungen: Gemäss Vergabekonzept:


name: Einwohnergemeinde Stettlen, vertreten durch den Gemeinderat

title: Neubau Gemeindehaus Stettlen

description: Neubau Gemeindehaus Bewilligter Gesamtbaukredit max. Fr. 5'000'000.00

eligibilityCriteria: Gemäss Beilage "Devis Vorspann"

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Es werden folgende Kriterien beurteilt und wie angegeben gewichtet::
1. Preis 80%:
2. Referenzen 20%:
Erforderliche Grundlage für Beurteilung Referenzen::
Angabe zweier Referenzobjekte mit Elektroarbeiten deren Umfang dieser Ausschreibung entsprechen. Vorzugsweise Verwaltungsbauten. Betrag Elektroarbeiten ca. 0.2 bis 1 Mio. Angabe von Bauherr, Bauleitung und Architekt. Mindestens A4 pro Referenzobjekt.:
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Beilage "Devis Vorspann" (Punkt 224).:
Es werden folgende Kriterien beurteilt und wie angegeben gewichtet::
1. Preis 80%:
2. Referenzen 20%:
Erforderliche Grundlage für Beurteilung Referenzen::
Angabe zweier Referenzobjekte mit Elektroarbeiten deren Umfang dieser Ausschreibung entsprechen. Vorzugsweise Verwaltungsbauten. Betrag Elektroarbeiten ca. 0.2 bis 1 Mio. Angabe von Bauherr, Bauleitung und Architekt. Mindestens A4 pro Referenzobjekt.:
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Beilage "Devis Vorspann" (Punkt 224).:


title: EP Erhaltungsprojekt GST bestehende Röhre (1TG) N2 Secondo tubo Gottardo PV BSA

description: Oggetto del presente mandato sono le prestazioni di coordinamento generale tecnico e organizzativo tra i differenti mandatari BSA, le prestazioni di coordinamento con i mandatari genio-civile del progetto 2TG e EP 1TG, compresa la definizione delle esigenze per il genio-civile per le canne nord e sud (disciplina tecnica 9) e il coordinamento delle infrastrutture nelle zone ai portali. Fanno parte del mandato la fase di progetto di dettaglio, di messa in appalto, la fase di realizzazione fino alla messa in esercizio, compresa la direzione locale dei lavori per le discipline tecniche 1 (Distribuzione di energia), 2 (Illuminazione), 7 (Impianti di cablaggio, compresi i temi di competenza della disciplina tecnica 9) per le canne nord e sud del tunnel autostradale del San Gottardo. Per la descrizione dettagliata dei compiti si vedano i documenti del capitolato.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: Qualität des Anbieters: Qualifikation der Schlüsselpersonen bezgl. der Anforderungen im Projekt;: 40
unterteilt in::
ZK1.1: Projektleiter (20%):
ZK1.1.1: Referenz (Vergleichbarkeit der Funktion und des Werkes der Referenz mit Funktion und Werk dieser Ausschreibung) 10%:
ZK1.1.2: Lebenslauf (Bewertung der Ausbildung und Berufserfahrung im Hinblick auf das Projekt) 10%:
ZK1.2: Projektleiter Stv. (5%):
ZK1.2.1: Referenz (Vergleichbarkeit der Funktion und des Werkes der Referenz mit Funktion und Werk dieser Ausschreibung) 2.5%:
ZK1.2.2: Lebenslauf (Bewertung der Ausbildung und Berufserfahrung im Hinblick auf das Projekt) 2.5%:
ZK1.3: Örtlicher Bauleiter GTG (15%):
ZK1.3.1: Referenz (Vergleichbarkeit der Funktion und des Werkes der Referenz mit Funktion und Werk dieser Ausschreibung) 7.5%:
ZK1.3.2: Lebenslauf (Bewertung der Ausbildung und Berufserfahrung im Hinblick auf das Projekt) 7.5%:
Als Schlüsselpersonen gelten Projektleiter, Projektleiter Stv. und örtlicher Bauleiter GTG. Eine Person darf dabei mehrere Funktionen gleichzeitig wahrnehmen (Ausnahme: der Projektleiter darf nicht Projektleiter Stv. sein).:
ZK2: Qualität des Angebots:: 35
unterteilt in::
ZK2.1 Aufgaben und Risikoanalyse, 15%:
ZK2.2 Vorgehensvorschlag (inkl. Nachhaltigkeitsanalyse vom wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkt), 10%:
ZK2.3 Projektorganisation, 10%:
ZK3: PREIS;: 25
-Bereinigte Angebotssumme:
Erläuterungen: Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: IBC Energie Wasser Chur,à l'attention de Guido Giovanoli, Felsenaustrasse 29, 7004 Chur, Suisse, Téléphone: 0812544892, Fax: 0812545880, E-mail:

description: Lieferung LED-Strassenbeleuchtung mit intelligenter Steuerung für 2015

description: Lieferung von LED-Strassenbeleuchtung mit intelligenter Steuerung

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Développement Web; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 1 000 h, option 2 000 h.

description: Coaching agile; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 1 000 h, option 2 000 h.

description: Gestion de projet partiel technique et architecture de solution dans l’environnement SIG; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 2 000 h, option 3 000 h.

description: Intégration des données; nombre d’adjudications: 3; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (option sans marché de base); option 14 400 h.

description: Géo-traitement FME; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 1 500 h, option 2 500 h.

description: Développement C++/Python géo-données; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 1 500 h, option 4 500 h.

description: Développement Web en C#; nombre d’adjudications: 2; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (option sans marché de base); option 4 800 h.

description: Développement SIG en C#; nombre d’adjudications: 2; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (option sans marché de base); option 8 000 h.

description: Développement Python; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 1 000 h, option 2 000 h.

description: Ingénierie de systèmes DevOps; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 5 000 h, option 10 000 h.

description: Spécialiste SIG; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 2 000 h, option 3 000 h.

description: Géomatique dans l’environnement SIG; nombre d’adjudications: 1; délai d’exécution 1.11.2018 – 31.10.2023 (marché de base et option); marché de base 2 000 h, option 3 000 h.

description: (18040) 570 services informatiques KOGIS.

street: Fellerstrasse 21

Camptocamp SA

street: EPFL Innovation Park, Bâtiment

EBP Schweiz AG

street: Zollikerstrasse 65

GEOCOM Informatik AG

street: Kirchbergstrasse 107

Wälli AG Ingenieure

street: Brühlstrasse 2a


name: SVA Basel-Landschaft Hauptstrasse 109 4102 Binningen,à l'attention de Tom Tschudin Rosa, Hauptstrasse 109, 4102 4102 Binningen, Suisse, Téléphone: 061 425 25 25, E-mail:

title: AKIS EL Modul 2021

description: Weiterentwicklung und Anpassung des AKIS EL-Moduls im Zusammenhang mit den Gesetzesänderungen im Bereich Ergänzungsleistungen per 1. Januar 2021. Beinhaltet neue Berechnungsverfahren, abgestufte, regional teils unterschiedliche Mietzinse, Änderungen bei der Kostenübernahme sowie Einführung der Vermögenseintrittsschwelle.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
Schriftlich nachweisbares Entwicklungs-Know-How im Bereich des Ausgleichskassen-Informationssystems (AKIS): 60
3 Referenzen von kantonalen oder Verbandsausgleichskassen in der Schweiz: 40


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbau

title: Neubau Laborgebäude Haus 6, Rosental Mitte, Basel, BKP 559 Auditor SGNI-Zertifizierung

description: BS 25.06.2022

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Bestätigung Einsatz Schlüsselperson ATB 4: Bestätigung ausreichender Ressourcen ATB 5: Einhaltung der beiliegenden Vertrags- und Geschäftsbedingungen ATB 6: Nachweis Ausbildung zum DGNB-Auditor Schweiz

awardCriteriaDetails:
Referenzauftrag und Qualifikation Schlüsselperson Auditor SGNI-Zertifizierung: 60
Honorarangebot: 25
Auftragsanalyse: 15


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Tiefbauarbeiten Weilstrasse Riehen

description: Gegenstand der Beschaffung sind die Tiefbauarbeiten für die erdverlegten Werkleitungen. Die Rohrverlegearbeiten für Wasser und Gas werden durch die IWB bzw. Drittunternehmer ausgeführt. Der Arbeitsumfang ist im Leistungsverzeichnis definiert. Im Weiteren sind Beihilfearbeiten zu den Leitungsverlegungen und Provisorien erforderlich.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Schlüsselpersonen: 20
Preis: 80
Schlüsselpersonen: 20


name: Gemeinde Fischenthal Gesundheitsamt,à l'attention de Frau J. Aeschbacher, Oberhofstrasse 2, 8497 Fischenthal, Suisse, Téléphone: 055 265 60 02, Fax: 055 265 60 01, E-mail:

title: Friedhofarbeiten mit Bestattung, Grabbepflanzung, Grabpflege, Unterhaltsarbeiten

description: Friedhofarbeiten mit Dienstleistungen Bestattung, Grabbepflanzung und -pflege, Unterhalts- und Pflegearbeiten

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Wohnsiedlung Rautistrasse

description: Ersatzneubau (unter Vorbehalt der Baufreigabe)


title: NBZ Laborquadranten BKP 244 Lüftungsanlagen


name: Ascenseurs Schindler SA, succursale de Perly-Certoux,Chemin de la Mairie24, 1258 Perly, Suisse

title: Remplacement des monte-lits 44 et 27

description: remplacement des monte lits n°44 et 27 selon documents annexés


name: Eau-Gaz & Pompes SA,Route de la Gare54, 1744 Chénens, Suisse

name: CSD Ingénieurs SA, à l'attention de N. Becker,Chemin de Montelly 78, 1000 Lausanne 20, Suisse, Téléphone: 021 620 70 00, Fax: 021 620 70 01, E-mail:

title: Appareillage - Eau potable Combe Froide et Bois de Ban à Trélex.

description: Travaux d'appareillage, conduites et installations sanitaires pour l'aménagement des installations d'eau potable.

eligibilityCriteria: Selon documents d'appel d'offres


name: Immobilier Développement Ouest - 2ème étage, à l'attention de Guillaume Dekkil,Place de la gare 1, CP 345,, 1001 Lausanne, Suisse

title: 1ère étape de viabilisation du plan de quartier « Renens Entrepôts »

description: La description des ouvrages est détaillée ci-dessous par partie d’ouvrage : - EU/EC : travaux de fouilles de longueur environ 680 m pour réalisation du réseau eaux usées et eaux claires de la première étape de viabilisation. - Rampes 1 + 2 + 3 : travaux de génie civil pour réaliser les rampes d’environ 1'700 m2 de surface cumulée. Ces travaux consistent à terrasser jusqu’au niveau du fond de forme, poser un géotextile tissé, 50 cm de grave et une couche d’enrobé d’ACT 22S, ép. 10 cm. - BR3 : travaux de génie civil et de béton armé pour exécution du bassin de rétention n°3 de volume de rétention 220 m3 selon plan 13009-101, 102 et 105. Ces travaux consistent à mettre en place une enceinte de palplanches autour du bassin projeté, et à terrasser à l’intérieur de cette enceinte jusqu’au niveau du fond de forme. Le bassin est ensuite réalisé selon le plan de coffrage. La parafouille est remblayée et le rideau de palplanches est retiré. Mur : le mur de soutènement existant depuis le bâtiment Fenaco (ECA 3098A) jusqu’à l’accès actuel du futur quartier des entrepôts de longueur environ 70 m est prévu d’être démoli.Travaux de transformation et reconstruction des bâtiments sous exploitation de la gare, certaines parties d’ouvrages et les façades historiques étant conservées. Déroulement du chantier prévu en deux phases principales successives de travaux. La grande majorité des travaux prévus n’est pas en relation avec l’activité ferroviaire. Au total le projet comporte environ 27'600 m2 de planchers bruts, resp. 112'780 m3 SIA. La soumission ne comporte qu’un seul lot et 6 objets : - EU/EC : Génie civil pour eaux usées et eaux claires - Rampe 1 : Génie civil pour réaliser la rampe n°1 - Rampe 2 : Génie civil pour réaliser la rampe n°2 - Rampe 3 : Génie civil pour réaliser la rampe n°3 - BR3 : Génie civil pour réaliser le bassin de rétention n°3 - Mur : Génie civil pour démolition du mur de soutènement existant

eligibilityCriteria: Conformément au dossier de soumission.


title: Neubau Sporthalle, 8332 Russikon

description: Sanitäranlagen

awardCriteriaDetails:
Preis (Nettoangebot): 70
Referenzen (Schlüsselpersonen, Firma): 20
Ausbildung Lernende: 10


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Stefan Rüegsegger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, E-mail:

title: Markierungsarbeiten im Gemeindegebiet Bern "Jahresvertrag"

description: Markierungsarbeiten im Gemeindegebiet Bern ca. 50 Km umgerechnet auf 15er Linie/Striche

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis (50%) bestehend aus der Summe für die Vertragsdauer 01.01.2020 - 31.12.2020: 50
Projektorganisation bestehend aus den Unterkriterien: Kapazität, Nachtarbeit, Umwelt, Plan des ausgeführten Werks, Organisation Freihaltungen, Materialprüfung vor Ort, Arbeitsbesprechung, Reaktionszeit, Mitarbeit Schlüsselperson im Auftrag.: 30
Fachliche Kompetenz bestehend aus den Unterkriterien: Fachkompetenz Firma, Fachkompetenz Schlüsselperson, Ortskenntnis Schlüsselperson, Produkte, Garantie, Erfahrung Beads Solid Plus, Erfahrung rote Einfärbung von Radstreifen.: 20


name: Caretta+Weidmann AG,à l'attention de Sicherheit Gemeindeliegenschaften, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Neubau Sekundarschulhaus Lindau mit 3-fach Sporthalle, Rothenburg - BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

description: Fenster aus Holz/Metall

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


title: Sprachheilschule Wabern BKP 421 Umgebungsarbeiten

description: Sanierungsarbeiten im Bestand. Abbrüche von Belägen, Vegetation und Elementen. Neue Beläge erstellen, Versetzen von Fertigbetonelemente, Vegeationsarbeiten, Entwässerung und Beleuchtung erstellen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Referenzen: 20
Lehrlingsausbildung: 10
Preis: 70
Referenzen: 20
Lehrlingsausbildung: 10


name: Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt

title: E-Rechnung Kanton Basel-Stadt


name: dreipunkt ag für konzept.entwurf.realisierung

title: Neubau Erziehungsheim Mattini, Brig.

description: Zementunterlagsboden mit einarbeiten von Quarzsand und einer Oberflächenbehandlung mit Pentrasil 244 +Quantitäten: —.Zementunterlagsboden ohne Bodenheizung ca. 740 m2.Zementunterlagsboden mit Bodenheizung ca. 310 m2.

street: Saflischstraße 4


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Gebäudemanagement

title: AGS Trakt E Dachsanierung mit PVA, BKP 239 Indach Photovoltaikanlage

description: Schlüsselfertige Indach Photovoltaikanlage ab Konterlattung mit DC- und AC Teil. Bauseits erfolgen die Randabschlüsse und der Ausbau von First, Traufe und Walm.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: ESTI ATB 4: Lärmintensive Arbeiten ATB 5: Funktion Datenübermittlung

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Produktegarantie der Module: 10
Produktegarantie der Wechselrichter: 10
Etragsgarantie Module: 10


title: Massnahmezentrum Uitikon, Umbau Geschlossene Abteilung, Zürcherstrasse bei 120, 8142 Uitikon, BKP 243-02 Heizung

description: BKP 243-02 Heizung


name: Stadt Zürich, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

title: Wärmeversorgung Zürich-West Innentüren aus Metall

description: Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Unternehmerleistungen «Metallbau» für die Energiezentrale Josefstrasse. Folgende Hauptarbeiten sind Bestandteil dieser Ausschreibung (Unternehmerleistungen): - BKP 272 Innentüren aus Metall - BKP 272.3 Innere Verglasungen aus Metall Im gleichen Zeitraum oder in überschneidenden Zeitspannen laufen parallel folgende Hauptarbeiten, welche nicht Bestandteil dieser Ausschreibung sind: - Baumeisterarbeiten diverse Gebäudeteile (Fertigstellungen) der neuen Energiezentrale Josefstrasse (EZJO) - Gesamtrückbauarbeiten des Kehrichtheizkraftwerks (KHKW) Josefstrasse - Umgebungsarbeiten neue EZJO - Technische Installationen Verfahrens- und Haustechnik - Diverse Ausbaugewerke Weitere Projektinformationen unter: - Gesamtprojektbeschrieb siehe Dok. B der Ausschreibung - Detailbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen Dok. D4 Besondere Bestimmungen


description: BKP 275 Schliessanlagen

description: BKP 287 Baureinigung

title: BAV 22347 Wohnsiedlung Paradies

description: Gesamtinstandsetzung

eligibilityCriteria: Etappierungen: 3 Hauptetappen


description:
Le lot 22 concernant les routes suivantes (voir plan périmètre):
                  — N7 tronçon Winterthur Ost (N1/N5) jusqu'à la frontière nationale CH/D à Kreuzlingen,
                  — N1 tronçon Winterhur Ost (N1/N5) jusqu'à St. Margrethen (fin N13), branche Meggenhus — Arbon inclus (jusqu'à la fin de la route nationale).
                  Pour le lot 22, Konstanz — Winterthur — St. Margrethen, les processus principaux éboulements (chutes de pierres et chutes de glace), glissements, crues/laves torrentielles et effondrements/affaissements sont à examiner.
                  Les évaluations et leurs analyses seront réalisées conformément au document de l’OFROU «Concept de risque pour les dangers naturels des routes nationales. Méthodologie basée sur les risques pour l’évaluation, la prévention et la maîtrise des dangers naturels gravitationnels sur les routes nationales», édition 2012 V2.10.

title: Evaluation des dangers et risques concernant les dangers naturels sur les routes nationales – lot 22, Konstanz — Winterthur — St. Margrethen

Bundesamt für Strassen Astra

street: Case postale

name: Dangers naturels sur les routes nationales — lot 22

Egli Engineering AG

street: Bogenstrasse 14


name: Centre des Technologies de l'Information (CTI)

title: Acquisition et intégration d'une solution CMDS

description: L'objet du marché consiste en la recherche d'une solution logicielle EXISTANTE permettant de satisfaire aux besoins de la mise en place des processus ITIL au sein du CTI de l'Etat de Genève et des prestations d'intégration à l'infrastructure du CTI. Les processus gestion des changements, gestion de configuration et gestion des releases et des déploiements sont les cibles principales; les processus gestion des incidents et gestion des problèmes sont des cibles optionnels. La solution devra apporter la capacité de fournir à terme des éléments d'informations aux processus gestion de la disponibilité, gestion de la capacité et gestion de la continuité de service. La solution recherchée s'articule sur deux produits : l'un correspondant au domaine communément appelé CMDB (ITIL V2) ou CMS (ITIL V3), l'autre correspondant au produit de découverte automatique appelé par les analystes Application Dependancy Mapping (ADM) Le système ainsi mis en place doit être évolutif, ouvert à l'ajout de fonctionnalités (cf. processus ITIL déployés à terme), et capable de communiquer avec d'autres systèmes d'informations. L'offre doit couvrir la synthèse des besoins exprimés au chapitre 9 du cahier des charges Les attendus immédiats sont: 1)La vision service et de ses éléments constitutifs 2)La capacité de gestion du risque a)Analyse d'impacts sur changement b)Simulation de changement c)Historisation des changements 3)L'amélioration de communication et de traitement des incidents a)Analyse d'impacts sur incidents b)Références de document à jour sur tout élément de configuration 4)Synchronisation ou gestion d'un catalogue de services Les attendus concernant les processus existants et la structure de Service Desk sont : •Gestion des incidents oA partir de la définition de l’élément de configuration en cause retrouver le ou les services impactés oA partir du service ou du système applicatif connaître de manière qualitative et quantitative, la population des usagers potentiellement impactés oA partir de l’élément de configuration en cause, connaître la liste des derniers changements effectués sur celui-ci oAccéder à la documentation à jour relative à tout élément de configuration •Gestion des problèmes oA partir soit d'un service, soit d'un élément de configuration particulier, obtenir la liste chronologique des changements et des incidents. oComparer l'ensemble des attributs d'un élément de configuration sur la version active par rapport à une baseline oAccéder à la documentation à jour relative à tout élément de configuration •Service Desk oEn sus des points propres à la gestion des incidents, disposer d'une interface graphique intégrée dans l'ergonomie de travail du poste oDisposer de requêtes simples pour renseigner ou qualifier des incidents notamment relatifs aux systèmes applicatifs Les attendus concernant les processus devant être en place en parallèle du CMDS, en phase initiale : •Gestion de configuration oContrôle et vérification lors d'un RFC, ou de l'introduction / changement d'un nouveau CI oGestion des enregistrements et de la documentation des changements oVérification et audit sur la qualité des informations s relatives aux éléments de configuration physiques, à l'ensemble des données du CMDS •Gestion des Changements oDisposer de moyens pour simuler un changement et analyser l'ensemble des impacts générés. oDécomposer un changement en un ensemble d'activités coordonnées et gérer par un outil standard de gestion de projet pouvant s'interfacer à MPM (outil de gestion et suivi de projet développé pour le CTI de l'Etat de Genève avec la technologie PHP et une base de données Oracle) oDisposer d'un petit nombre d'indicateurs permettant de suivre la volumétrie de changements, de la corréler avec des incidents liés, et de détecter les changements non documentés ou n'ayant pas fait l'objet d'une trace et procédure adéquate. •Gestion des releases et des déploiements oVisualiser les évolutions des systèmes applicatifs a posteriori d'une mise en production oCorréler les incidents liés à un système applicatif et une mise en production Concernant la préparation de l’implantation de processus : •Gestion de Disponibilité oPréparer le méta modèle à supporter des attributs relatifs à cette fonction pour initier le travail de qualification des sources de données et des modes d'intégration au CMDS •Gestion de Capacité oPréparer le méta modèle à supporter des attributs relatifs à cette fonction pour initier le travail de qualification des sources de données et des modes d'intégration au CMDS •Gestion de Continuité oPréparer le méta modèle à supporter des attributs relatifs à cette fonction pour initier le travail de qualification des sources de données et des modes d'intégration au CMDS Relativement aux besoins opérationnels, il s'agit soit de les décliner dans des domaines techniques des activités issues de processus transverses, soit d'activités de soutien aux opérations dans ces domaines •Gestion de configuration oIdentification des configurations par les collaborateurs gérant le domaine réseau, le domaine serveur, le domaine poste de travail, le domaine bases de données, le domaine mise en production et exploitation, dans le domaine gestion des environnements oPour le domaine gestion des environnements, la capacité d'extraire une configuration liée à un système applicatif ou un service technique, pour gérer une cartographie sous Microsoft Visio en détaillant des éléments complémentaires. •Gestion de changements oDocumentation et instruction du RFC sur changement élémentaire par les personnels réseau, serveurs, bases de données ou Poste de Travail. oDisposer de la liste des changements les éléments de configuration en relation direct avec un CI particulier, ou concernant l'ensemble des CI's constituant un service •Gestion de Releases et déploiement oDisposer des pointeurs à jour sur la documentation relative à un système applicatif oDisposer de la cartographie des composants principaux du système applicatif déployés sur l'infrastructure Le détail des fonctionnalités et exigences techniques figure dans le cahier des charges, qui seul fait foi. En outre, le soumissionnaire doit accepter un transfert de compétences de développement à un centre de compétences du CTI. Un logiciel « existant » au sens de la présente procédure consiste en un logiciel couvrant déjà la totalité des fonctionnalités qualifiées d’impératives par le cahier des charges. Les ERP ne constituent donc pas en tant que tels des « logiciels préexistants », à moins d’avoir été déjà paramétrés pour un autre client en fonction du métier et de couvrir fonctionnellement les besoins impératifs. Faute de cela, ils ne constituent en effet pas un « produit » démontrable, notamment par le biais de tests.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: 20230027 Merenschwand IO, K 260 Luzernstrasse

description: Gegenstand und Umfang des Auftrags sind in einem separaten PDF im simap "Unterlagen" ersichtlich.


name: Gemischte Gemeinde Oberried, 3854 Oberried

title: Verbindungsleitung Oberried nach Niederried. Teil 1 mit Verbindungsleitung Resort bis Niederried und Pumpwerk Gryt-Resort.

description: Baumeisterarbeiten: Projektbeschrieb: In der vorliegenden Ausschreibung wird nur das Teilstück der Verbindungsleitung Florens Lake Resort & Spa bis zum Anschlusspunkt Niederried (Trasselänge ca. 1.3 km) sowie der Neubau des Pumpwerks Gryt-Resort (Baugrube / Ortbetonbau) im Bereich des Florens Lake Resort & Spa ausgeschrieben. Beschreibung Arbeiten: - 3 Spülbohrungen mit max. Längen von 250m. - Werkleitungsbau am Hang, nicht erschlossen. - Baugrube / Ortbetonarbeiten für neues PW (ca. 80m3 Beton)

eligibilityCriteria: Gemäss Ziffer 3.7, Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
Peis: 70
Referenzen: 30
Erläuterungen: Angebotspreis Netto,: 70
Referenzen 1-3,: 30
Maximal zu erreichende Punktzahl: 10.:
Bewertung Preis::
Maximal mögliche Punktzahl = 10 Pkt. = Angebotspreis Netto mit Angabe allfällig gewährten Rabatten / Skonto und MwSt.:
Nj=10-10*(Aj/Amin-1)≥1.0 (ungewichtet):
mit: A=Angebotspreis, N= Punktezahl:
Das günstigste Angebot erhält das Punktemaximum von 7 Punkten (gewichtet).:
Bewertung Referenzen::
- Referenz 1: Leitungsbau in unwegsamem Gelände,: 20
- Referenz 2: Ortbetonbau, dichter Behälter,: 20
- Referenz 3: Spülbohrung,: 60


title: Neubau Werkhof Feuerwehr Root

description: Erstellung Massivbau UG und Treppenhäuser, Werkleitungen/Kanalisation

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualität: 20
Terminkapazität/Arbeitsressourcen: 10


name: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, I-AEP-ENG-BZT-RWT-BAT, à l'attention de Stéphane Loew,Avenue de la Gare 43, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 611 27 87, E-mail:

description: CFF-GEAP Mise en conformité des accès aux trains Lot A05 – Faux-plafonds Les travaux relatifs aux futurs faux-plafonds des quais 1 et 2 (yc. locaux sur quais) de la gare CFF de Genève-Aéroport.

eligibilityCriteria: Selon documents de l’appel d’offres.


title: Hohl-, Badener-, Micafil-, Hermetschloostrasse

description: Ingenieurleistungen städtischer Kanalisationsbau Vorprojekt, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt Honorarberechtigte Bausumme ca. 16.0 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Strassen-, Werkleitungs- und Kanalisationsbau


description: Neue Schwimmbadtechnik für Therapiebad.

title: Gesamtsanierung Physiotherapie SKP 35 Schwimmbadtechnik

description: Neue Schwimmbadtechnik für Therapiebad.

Walter Dietsche Baumanagement AG

street: Loestraße 99


name: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung un Zusammenarbeit DEZA

title: « Phase Unique : Planification et mise en œuvre d’actions pour l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation dans un contexte fragile » pour la période du 01.10.2021 au 31.12.2022 dans la Région de Diffa, Niger

description: La présente initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à la qualité de l’Education, phase 3 (PAQUE 3) mis en œuvre à travers le fonds commun de secteur de l’Education (FCSE). Le PAQUE 3 prend fin le 31 Décembre 2022 au même titre que la présente initiative. L’intervention complémentaire attendue du mandataire se focalisera sur la région de Diffa, zone touchée par les conflits liés aux attaques des Groupes Armés Non Etatique (GANE). La présente initiative a pour objectifs de (i) Renforcer l’implication des acteurs régionaux, communaux et des communautés dans la gestion de l’éducation et (ii) Améliorer le processus de planification et la mise en œuvre des actions prenant en compte les besoins éducatifs des élèves en situation d’urgence.

eligibilityCriteria: aucunes

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Qualifikation der einzusetzenden Mitarbeitenden (CVs), des Konzepts, des Approachs: 30
ZK 2: Verständnis des Mandats und der allgemeinen Vorgehensweise: 25
ZK 3: Ansatz und Organisation: 20
ZK 4: Finanzielle Offerte: 25


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

description: Fourniture, livraison, installation mise en service et formation de solutions de poutres plafonnières équipées de nacelles en translation pour le CHUV.

title: Solutions de poutres plafonnières pour le CHUV.

street: Chemin des falaises 1

Dräger Schweiz AG

street: Waldeggstrasse 30


name: Gebäudeversicherung Kanton Zürich Feuerwehr

description: Lieferung von neuen Lederstiefeln für Angehörige der Feuerwehr:Modell Haix Fire Flash 2.0: 3000 Stück, mit Option bis max. 2000 StückModell Haix Fire Eagle: 500 Stück, mit Option bis max. 300 Stück

title: Lieferung von neuen Lederstiefeln für Angehörige der Feuerwehr gemäss Anforderungskatalog

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Thurgauerstrasse 56


name: Service Marchés,Postfach 43, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, E-mail:

title: MISSION CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION (CTC) DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION DES INSTALLATIONS TERMINALES (MIT)

description: La mission du contrôleur technique est définie dans le cadre de la loi française N78.12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction et complétée par les articles L111 23 à L111 26 ainsi que la norme NF P 03-100 de septembre 1995 qui précise les modalités d’intervention du contrôleur et ses missions. La classification et la codification des missions sont celles définies à l’article 5 de la norme NF P 03-100 : Missions de base : LE / LP / SEI Missions complémentaires : HAND / AV / F / PS / PV / ANV / PHa / CO (uniquement si le titulaire est un groupement de plusieurs contrôleurs) Missions annexes : ARF / VIEL / CONSUEL / ATT HAND

eligibilityCriteria: Contenu des dossiers de candidature : Fournir une lettre de candidature et son annexe signée, unique en cas de groupement, et une déclaration du candidat par membre du groupement, dûment complétées, précisant les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du candidat. Ces documents spécifiques à l'Aéroport sont téléchargeables sur le site www.euroairport.com, rubrique " Business & Partenaires, puis Marchés publics, puis Documentation générale". https://www.euroairport.com/fr/business-partenaires/marches-publics/documentation.html


title: Baulicher UH Bezirk 4 Regielos 3

description: Bauliche Unterhaltsarbeiten in Regie an einzelnen Kunstbauten, Stützmauern und Entwässerungen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: Ausbauetappe III: Einbau neuer Laboratorien BKP 370 Labormöbel

description: Der Ausbau beinhaltet der gesamte Innenausbau der Mietflächen. Bestand sind die Fassade und die Kernzonen mit den Aufzugen, Treppenhaus und Nasszellen sowie das Fluchttreppenhaus. An diesen Teilen finden keine Bautätigkeiten statt. Die Medien wie Wasser, Kälte und Elektro werden auf dem Stockwerk ab den Steigzonen abgenommen. Für die Lüftung der Labore und deren Nebenräume sowie Meetingräume wird eine neue Lüftung erstellt mit einem Monoblock auf dem Dach Haus B Level 9

awardCriteriaDetails: Preis:


title: L06890, VV Deponiebetrieb Inertstoffdeponie Riedertal (Typ B)

description: Folgende Arbeiten sind auszuführen: - Installationen und Baustellenrichtungen (Installation Schrankensystem, Radwaschanlage für LKW, Bürocontainer) mit Einbezug der bestehenden Fahrzeugwaage - Roden und Abtrag des Oberbodens auf dem Hang - Einbau einer Drainageschicht auf der bestehenden mineralischen Aufbesserungsschicht - Erstellung Deponieentwässerung - Qualitätsprüfungen - Vermessungen - Deponiebetrieb über einen Zeitraum von 5 Jahren - Erstellung Ausgleichs- und Kultivierungsschicht inkl. Ansaat

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien ermittelt::
1. Preis;: 60
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation;: 20
davon Auftrags- und Risikoanalyse: 40% / Organisation der Baustelle und ARGE, inkl. Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30% / Objektbezogenes QM/QM-Plan (vgl. auch Kapitel 4 Anhang 5): 5% / Technische Lösung/Ausführungs-Methode: 25%:
3. Bauablauf und Termine;: 20
davon Bauprogramm: 50% / Einhaltung Termine: 50%:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien ermittelt::
1. Preis;: 60
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation;: 20
davon Auftrags- und Risikoanalyse: 40% / Organisation der Baustelle und ARGE, inkl. Qualifikation des Schlüsselpersonals: 30% / Objektbezogenes QM/QM-Plan (vgl. auch Kapitel 4 Anhang 5): 5% / Technische Lösung/Ausführungs-Methode: 25%:
3. Bauablauf und Termine;: 20
davon Bauprogramm: 50% / Einhaltung Termine: 50%:


title: BAV 71084 VBZ Zentralwerkstatt und diverse Standorte, Anforderungskatalog VBZ, Strategische Planung, Machbarkeitsstudien, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

description: Anforderungskatalog VBZ / Strategische Planung / Machbarkeitsstudien, Generalplanungsleistung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung). Die Aufgabestellung umfasst drei Stufen / Teilaufträge: Teilauftrag 1: Anforderungskatalog VBZ Analyse der Eigentümer-/Nutzerbedürfnisse der VBZ und die Erarbeitung eines Anforderungskatalogs für die Instandhaltungsinfrastruktur (Werkstätten), Unternehmenslogistik und weiterer Unternehmensbereiche. Teilauftrag 2: Strategische Planung Im Rahmen einer Strategischen Planung sollen alternative Lösungsvorschläge zum Projekt Gesamtinstandsetzung Zentralwerkstatt Altstetten mit Einbezug weiterer Standorte entwickelt werden. Teilauftrag 3: Machbarkeitsstudien Überprüfung der Realisierbarkeit ausgewählter Varianten der Strategischen Planung im Rahmen von Machbarkeitsstudien.

eligibilityCriteria: Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen): Es werden Büros für die Generalplanung gesucht, die in der Lage sind, diese Aufgabe mit hoher Fachkompetenz, organisatorischer Kompetenz und Kenntnissen in der Planung von schienengebundenen Infrastrukturanlagen Tram (bzw. vergleichbaren Anlagen), unter Einhaltung der Terminvorgaben umzusetzen. Zulässig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Baumanagement, Ingenieurwesen, Gebäudetechnik, Brandschutzplanung, Betriebs- und Logistikplanung, Gebäudeautomation, Verkehrsplanung und Bahntechnik sowie Umweltverträglichkeit


name: JPF Construction SA,Rue du Cinéma 8, 1660 Château d'Oex, Suisse

name: Martin Ingénieurs Civils Sàrl, à l'attention de Daniel Martin,Grand-Rue 72, 1660 Château-d'Oex, Suisse, Téléphone: 026 924 68 33, E-mail:

title: Syndicat de Corjon-Cottards Construction de chemins et d'adductions d'eau

description: Elargissement de chemin existant de longueur 1900 m' Construction d'une piste de longueur 900 m' Construction de deux réseau d'eau de 2700 et 1150 m' avec chambre de pompage.

eligibilityCriteria: mentionnées dans le dossier de participation


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Réfection de la rue de Saint-Jean (963P1)

description: Travaux de génie civil Estimation des travaux : CHF 5'622'000.-HT Travaux de collecteurs Estimation des travaux : CHF 830'000.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Amt für Bildung und Sport,à l'attention de Müller Peter, Hofstettenstrasse 14, 3602 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 84 30, E-mail:

title: IVS2 - Ersatzbeschaffungen Informatik Thuner Volksschulen

description: Lieferung und Implementation von Arbeitsstationen, Druckern und WLAN-Komponenten (s. Pflichtenheft).

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular (Offerte) muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration beizulegen.


description: Assistance au Maître d'Ouvrage (AMO) — voir description détaillée dans les documents de l'appel d'offres.

title: Centre Sportif Verbier — Bâtiment détente (DE) — Mandat d'assistance au maître d'ouvrage (AMO).

Commune de Bagnes

street: Route de Clouchèvre 30


description: Sinn und Zweck der vorliegenden Ausschreibung ist die Auswahl von 2 kompetenten strategischen Partnern für die Leistungserbringung im Bereich BI und Analytics. Die ausgewählten Unternehmen unterstützen innerhalb der SBB Informatik hauptsächlich das SCF bei der organisatorischen und methodischen Weiterentwicklung des Themenbereichs, der explorativen Erprobung von Ideen, bei der Durchführung von Projekten sowie im Support und Betrieb von Systemen, Werkzeugen und analytischen Lösungen.Der vollständige Beschaffungsgegenstand kann aus den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

title: IT-SCF-BI – Business Intelligence

SBB Informatik

street: Lindenhofstraße 1, Worblaufen

itelligence AG, Zweigniederlassung Bern

street: Bogenschützenstraße 9A


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Rahmenvertrag Baumpfleger

description: Im Rahmen dieser Ausschreibung soll ein Rahmenvertrag für Pflegearbeiten für Baum- und Wurzelschutz geschlossen werden.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen: - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Dienstleistungsvertrages - Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen - Bestätigung des Eintrags im MwSt.-Register - Bestätigung E-Invoicing - Bestätigung Einhaltung des IWB-Lieferantenkodex Die detaillierten Vorgaben der Allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis pro Funktion: 70
Qualitative Prüfung der Referenzen des Anbieters: 30


description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

title: Badewasser

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

Einwohnergemeinde Orpund

street: Gottstattstraße 12, Postfach 171