name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Stefan Rüegsegger,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, E-mail:

title: Platine de travail de télescope hydraulique avec remorque de transport selon les spécifications.

description: Hydraulische Teleskop-Arbeitshebebühne mit Transportanhänger gemäss Pflichtenheft.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Bewertung der Hebebühne gemäss Leistungsverzeichnis: 40


scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: APPEL D'OFFRES PUBLICPOUR LES TRANSPORTS DE MINEURS DE LA FOJ

title: APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR LES TRANSPORTS DE MINEURS DE LA FOJ

documentType: tenderNotice

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

Fondation Officielle de la jeunesse

street: Rampe du Pont Rouge 4

countryName: CH

Odier Excursions SA

street: Chemin des Aulx 9

countryName: FR

initiationType: tender


name: Ville de Sion, Service Bâtiments et Constructions, à l'attention de M. Marc Klaus,Rue de Lausanne 23, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 027 324 17 49, E-mail:

title: Umbau des ehemaligen Burgerspitals in ein Verwaltungs- und Gemeindezentrum in Sitten

description: Abriss von Gebäudeteilen und Demontage von Innenräumen zur Freilegung der vorhandenen Decken. Eingriff in das bestehende Mauerwerk, erdbebensichere Verstärkung und Errichtung eines neuen Anbaus aus Stahlbeton. Verstärkung der bestehenden Holzdecken. Sandstrahlen der bestehenden Wände. Schaffung neuer Abwasser- und Sauberwassersysteme, Einleitungsgraben. Erdarbeiten, Entsandung und Entsorgung von unterirdischen Tanks, Unterfangung des bestehenden Gebäudes und Bau eines weißen Tanks.

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15, al.1 et 2, de l'ordonnance sur les marchés publics (OMP) du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


currency: CHF

name: Neuenschwander-Neutair AG,Industriestrasse 53, 3052 Zollikofen, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse III,Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 83 28

title: Construction d'un nouveau bâtiment administratif sur l'aire du Liebefeld, étape A


name: BGS & Partner Architekten AG | Rapperswil | Zürich | Davos

description: SSF BKP 296 Landschaftsarchitekt

title: SSF BKP 296 Landschaftsarchitekt

description: SSF BKP 296 Landschaftsarchitekt

awardCriteria: ratedCriteria

street: Bergstrasse 20

Hager Partner AG

street: Bergstrasse 50


name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 170004, F4 EP II, contrôle des ouvrages d’art F4 2022-2026,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

description: Examen d’environ 70 ouvrages d’art (estimation) de la filiale F4 de l’Office fédéral des routes (OFROU), étude des dossiers des ouvrages puis visite, évaluation de l’état des parties critiques des ouvrages, justification de l’aptitude au service et de la portance des ouvrages et détermination des degrés de conformité pour les autorisations spéciales à partir de fin octobre 2022 jusqu’à fin novembre 2026. Les visites des ponts ne peuvent être effectuées qu’en accord avec les unités territoriales, à moins qu’elles ne soient effectuées depuis l’extérieur. Les délais fixés par l’unité territoriale doivent impérativement être respectés. Dans le présent mandat, le terme «ouvrages d’art» désigne exclusivement les ponts (y compris les passages supérieurs et inférieurs).

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK 1: Schlüsselpersonen: Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt: 40
unterteilt in::
ZK 1.1: Projektleiter (3 Referenzen unter EK3.1): 15
ZK 1.2: Stv. Projektleiter (3 Referenzen unter EK3.2): 15
ZK 1.3: Experte (2 Referenzen unter EK3.3): 10
ZK 2: Qualität des Angebotes: 35
unterteilt in::
ZK 2.1: Aufgabenanalyse: 10
ZK 2.2: Vorgehensvorschlag: 20
ZK 2.3: QM-Konzept / Risikoanalyse: 5
ZK 3: Preis: 25
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Atar Roto Presse SA,rue des Sablières13, 1242 Satigny, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Fascicule de listes de candidats (élections)

description: Enveloppes (4 sortes)

description: A) Brochures pour les votations B) Brochures pour les élections

description: Cartes de vote

description: Bulletins de vote

title: Appel d'offres public pour la réalisation et l'impression du matériel de vote

description: L’objet de la présente procédure d'appel d'offres est de rechercher un ou plusieurs prestataires capables de réaliser, d'imprimer et de livrer dans les lieux définis et dans les délais impératifs imposés, le matériel de vote réparti par lots et décrit dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social du soumissionnaire et qu'il est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des 3 attestations suivantes : a.l'attestation AVS, AI, APG, AC et Lmat, b.l'attestation LPP c.l'attestation LAA 2.Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales (NB : prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); 3.Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt; 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire.


title: Honorarausschreibung BKP 294 HLKK-Ingenieur.

description: Gegenstand der Ausschreibung sind die Planerleistungen Heizung- / Kühlung- und Lüftung- / Klima- Ingenieur mit allen Teilleistungen nach Honorarordnung SIA 108 (2014) zum Neubau Alterswohnungen und der Sanierung Alters- und Pflegeheim Erlenhaus Engelberg.Enthalten sind zudem die Planung Gebäudeautomation und die Koordinationsleistungen Haustechnik.

awardCriteriaDetails:
Honorarangebot:
Qualität von zwei vergleichbaren Referenzobjekten:
Referenzen der Schlüsselperson:

Büro für Bauökonomie AG

street: Zähringerstraße 19

Ingenieurbüro Markus Stolz + Partner AG

street: Etterlinhalde 6


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen,Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: +41 61 267 91 76, E-mail:

title: Ce résumé fait référence au texte allemand. Le service demandeur là cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6 Toutes les tâches nécessaires à l’établissement des offres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que dans la documentation générale. En résumé, la prestation suivante doit être fournie: «Rénovation complète et aménagement des comble de l'école "Niederholz", CFC 42 Jardins» dans le domaine du type d’ordre indiqué au point 2.5 du texte allemand. Les données concernant le lieu d’exécution et la date sont précisées aux points 2.7 et 2.13 du texte allemand. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

description: Das Schulhaus Niederholz (Inventar der schützenswerten Bauten) in den Jahren 1946-48 erbaut und in den Jahren 1950-51 erweitert, wird inkl. Umgebung in zwei Etappen saniert. Dazu gehören im Aussenraum z.B. Erneuerungen von Asphaltbelägen und Randabschlüssen, Neuerstellung von Chaussierungen, Sanierung und Erweiterung von Natursteinbelägen, Liefern und Versetzen von Mobiliar und Ausstattungen, Anpassungen und Neuerstellung von Rasen- und Wiesenflächen, Erstellung von Sickermulden für die Dachentwässerung.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Ukraine Verordnung

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzauftrag Anbieter: 30

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 87, Wattwil Werkhof Flooz: Salzsilo 2 x 160 m3 in Holz mit Stahlunterbau

description: SG

mainProcurementCategory: goods


description: Quartierhof Höngg, Gesamtinstandsetzung.

procurementMethod: selective

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

gimmivogt architekten eth sia GmbH

street: Rötelstrasse 15


title: Ersatz Gammakamera.

description: Ersatz der bestehenden Zweikopf-Gammakamera durch eine moderne Gammakamera mit hoher Bildqualität.

awardCriteriaDetails:
Leistung:
Preis:
Bildqualität:
Referenzbesuch:
Beurteilung des Lieferanten:

Stiftung Kantonsspital Graubünden

street: Loestraße 170

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstraße 40


title: Sanierung Sandgasse

description: Neubau Regen-/Mischabwasserkanalisation / Ersatz Trinkwasserleitung / Ersatz Sahliwasserleitung / Ausbau elektrische Versorgung / Ausbau Fernmeldeanlagen (Swisscom, GAG) / Strassensanierungen

eligibilityCriteria: Deutsch


title: P16AA004 Zone A Hochbau GSA, BKP 232.0 ELT 6.3 Stromschienen

description: In der Zone A wird die bestehende Gepäcksortieranlage erneuert und erweitert. Zu diesem Zweck wird ein Neubau A40 an das bestehende Gebäude A4 angebaut. Weitere Umbaumassnahmen betreffen die Gebäude V4 und D2. Die Gepäcksortieranlage wird unter laufendem Betrieb aus- und umgebaut. Der Betrieb muss stets aufrecht erhalten bleiben. Lieferung und Montage der Stromschienen in den Gebäude A4/A40 und D2

awardCriteriaDetails:
Preis Akkord:
Referenzen:
Auftragsverständnis:


name: Département des finances — direction des constructions

title: Voie d'accès à l'école de Frontenex.

description: Réalisation des travaux de voirie pour une voie d'accès de largeur 7m et d'un trottoir de largeur 3,50m.Réalisation en option d'un collecteur EU et d'un collecteur EC.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Bd Saint Georges 16, 1211 Genève 8


description: Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Reinigung der ERZ-eigenen Rollcontainer (RC) an den jeweiligen Standorten im Stadtgebiet Zürich mit einem Reinigungsfahrzeug. Die einzelnen Reinigungsaufträge werden durch ERZ erteilt.

description: Reinigung von ERZ Rollcontainern in der Stadt Zürich.

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

street: Hagenholzstrasse 110

Lienhart Transporte AG

street: Birchwilerstrasse 44


title: Generalplaner für das Tertiärsystem (EMT / EMSRL-T) - Querverbund KVA-arabern

description: Die arabern plant derzeit den Ersatz der bestehenden Schlammtrocknungsanlage. Die Betriebsaufnahme des neuen Trockners ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Die neue Trocknungsanlage soll für einen wirtschaftlichen Betrieb für eine Schlamm-Menge von 12‘000 Jahrestonnen (TS) mit einem durchschnittlichen TS-Gehalt von 29 % ausgelegt werden. Der Trockner soll dabei anstelle des heute eingesetzten Biogases mit Sattdampf aus der neuen KVA Bern Forsthaus versorgt werden. Dazu wird Sattdampf in einer neu zu bauenden, kombinierten Abwasser- und Energieleitung von der KVA zur ARA geliefert. Derzeit wird nur überschüssiges Biogas aus der Faulung des Schlammes aufbereitet und in das Erdgasnetz von Energie Wasser Bern (ewb) eingespeist. Mit Dampflieferung von der KVA wird sämtliches Biogas zu Biomethan aufbereitet und eingespeist. Die nach Realisierung des Projektes zukünftig produzierte Gasmenge beträgt ca. 44‘000 MWh pro Jahr, die ausgelegte Gesamtkapazität der Biogasaufbereitungsanlage auf der arabern beträgt 50'000 MWh pro Jahr. Die Biogasaufbereitungsanlage wird vorgängig realisiert und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung.

eligibilityCriteria: keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Preis;: 30
- Pauschalpreis SIA Phasen 31 (Anteil), 32 und 33,: 15
- Preis weitere Projektphasen (SIA Phasen 41 bis 53),: 15
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;: 30
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.: 10
- Teilprojektleiter Klärschlammtrocknung,: 5
- Teilprojektleiter EMSRL-T / PLS,: 5
ZK2.1 Erfahrungen und Referenzen::
Nachweis: Berufserfahrung projektspezifisch (: 2
1.1 Zeitraum:
1.2 Auftragssumme / Investitionsvolumen:
1.3 Ausgeführte Arbeiten / Leistungen:
1.4 Zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber):
ZK2.2 Verfügbarkeit (: 1
ZK3: Lösungsvorschlag, Chancen und Risiken sowie Organisation;: 30
- Besondere Herausforderungen, wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung gefährden, erkannt und nachvollziehbar dargelegt.: 10
- Massnahmen zur Meisterung der Herausforderungen und zur Sicherung des Projekterfolgs nachvollziehbar dargelegt und gelöst. Geeignete Instrumente zur Durchsetzung der Massnahmen vorgeschlagen.: 10
- Organisation des Anbieters: Sitzungsorganisation, Dokumentenlenkung, Erläuterung der Projektorganisation inkl. Organigramm, Plausibilisierung Personaleinsatz.: 10
ZK4: Qualität der Offerte und Präsentation der Offerte;: 10
- Gliederung, Darstellung 5%:
- Nachvollziehbarkeit, Transparenz 5%:
Den Anbietern wird erlaubt auf Einladung des Auftraggebers ihr Angebot zu präsentieren.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: Preis;: 30
- Pauschalpreis SIA Phasen 31 (Anteil), 32 und 33,: 15
- Preis weitere Projektphasen (SIA Phasen 41 bis 53),: 15
ZK2: Aufgabenspezifische Erfahrungen, Referenzen sowie Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen;: 30
Als Schlüsselpersonen gelten Personen, welche im Projekt folgende Funktionen ausüben sollen::
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.: 10
- Teilprojektleiter Klärschlammtrocknung,: 5
- Teilprojektleiter EMSRL-T / PLS,: 5
ZK2.1 Erfahrungen und Referenzen::
Nachweis: Berufserfahrung projektspezifisch (: 2
1.1 Zeitraum:
1.2 Auftragssumme / Investitionsvolumen:
1.3 Ausgeführte Arbeiten / Leistungen:
1.4 Zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson der Referenzstelle (Auftraggeber):
ZK2.2 Verfügbarkeit (: 1
ZK3: Lösungsvorschlag, Chancen und Risiken sowie Organisation;: 30
- Besondere Herausforderungen, wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung gefährden, erkannt und nachvollziehbar dargelegt.: 10
- Massnahmen zur Meisterung der Herausforderungen und zur Sicherung des Projekterfolgs nachvollziehbar dargelegt und gelöst. Geeignete Instrumente zur Durchsetzung der Massnahmen vorgeschlagen.: 10
- Organisation des Anbieters: Sitzungsorganisation, Dokumentenlenkung, Erläuterung der Projektorganisation inkl. Organigramm, Plausibilisierung Personaleinsatz.: 10
ZK4: Qualität der Offerte und Präsentation der Offerte;: 10
- Gliederung, Darstellung 5%:
- Nachvollziehbarkeit, Transparenz 5%:
Den Anbietern wird erlaubt auf Einladung des Auftraggebers ihr Angebot zu präsentieren.:
Preisbewertung::
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl. Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

description: Lieferung von PSA (Arbeitsschutzprodukte) inkl. E-Shop-Anbindung

description: Lieferung von Werkzeuge inkl. E-Shop-Anbindung

title: IWB, Lieferung von Werkzeuge und PSA (Arbeitsschutzprodukte) inkl. E-Shop-Anbindung

description: Gegenstand der Beschaffung sind Lieferungen von Werkzeuge und PSA (Arbeitsschutzprodukte).

eligibilityCriteria: - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Rahmenvertrags - Einhaltung wirtschaftlicher Anforderungen - MwSt. Registrierung - elektronischer Rechnungsversand (E-Invoicing) - Einhaltung IWB Lieferantenkodex - Bestätigung Produktesupport - Bestätigung Sprachanforderung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 50
E-Shop Funktionalität:: 20
Referenzen:: 20
Nachhaltigkeit:: 10


name: INDUNI & Cie SA,Avenue des Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy, Suisse

name: dar architectes sa, à l'attention de Mme Françoise Rey,9c, chemin du croset - cp 126, 1024 écublens, Suisse, Téléphone: +41 21 694 00 66, Fax: +41 21 694 00 77, E-mail:

title: Lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier

description: Construction de 4 immeubles de logements avec 2 niveaux sur rez et 1 sous-sol ainisi que d'un bâtiment collectif avec affectations diverses (restaurant, crèche, garderie, salle parascolaire, commerce, espace santé-social, etc.), avec 1 niveau sur rez et 1 sous-sol, ainsi qu'un parking souterrain reliant les bâtiments; aménagement d'un parc au centre du village.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Travaux d'installations électriques pour 4 bâtiments industriels.

title: Epura SA — 2017 — CFC 23-33 — travaux d'installations électriques (phase 2).

description: Travaux d'installations électriques pour quatre bâtiments industriels.

Epura SA

street: route de Vidy 10


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, Suisse, Téléphone: 032 627 26 03, Fax: 032 627 23 65, E-mail:

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) SKP 273.1 Einbauschränke 4. OG bis 7. OG (eBKP G 5.1_SAP G 5)

description: Einbauschränke (inkl. Tische, Regale etc.) aus Holzwerkstoffplatten, sichtbare Flächen Kunstharz belegt, in Pflegehilfszonen (pro Geschoss zwei gleiche Zonen) 4. OG bis 7. OG. Einbauschränke ISO-Modul ca. St. 195, Einbauschränke mit Fächer ca. St. 48, Konsolentische mit Acrylstein-Abdeckungen ca. St. 16 sowie offene Regale ca. St. 24

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung


description: CFC 230 — installations électriques.

title: Adret / Lot A / FCIL + FCLPA.

description: CFC 230 — installations électriques.

TRIBU Architecture

street: Rue de Bourg 16-20


name: BRODBECK-ROULET SA,12, rue du Pont neuf, 1227 CAROUGE, Suisse

title: MEGARON centre associatif, sportif et culturel.

description: Prestation d'architectes et d'ingénieurs selon norme SIA pour la réalisation de bâtiments comprenant le programme du centre le Mégaron, l’aménagement d’un parking, d’un parc arborisé, d’un boulodrome, d’un espace multi-jeux, d’un passage inter-quartier et d’un parvis au pied de l’Etoile Palettes, en intégrant le projet de redressement du tram.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


description: Sanierungs- und Erweiterungsmassnahmen BerufsfeuerwehrBKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten

Stadt St.Gallen Hochbauamt

street: Neugasse 1


name: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf

description:
Die Bauherrenunterstützung unterstützt die VBZ und vertritt sie (ohne eigentliche Entscheidungs- und Verhandlungsbefugnis) nach Absprache in allen Belangen und Gremien des Gesamtprojektes.
                  Erwartet wird ein erfahrener Bauherrenunterstützer, welcher die Hauptarbeit im Mandat leistet und auch tageweise beim Bauherrn vor Ort ist. Das anbietende Büro ist außerdem in der Lage, bei Bedarf ergänzende Ressourcen zur Verfügung stellen. Im Weiteren wird erwartet, dass das Büro auch in Einzelfällen Expertenwissen einbringen kann.

title: Bauherrenunterstützung Tram Affoltern.

description: Bauherrenunterstützung Tram Affoltern.

street: Luggwegstrasse 65

TBF + Partner AG

street: Beckenhofstrasse 35


title: Bäche Acla Hans, Panixerstrasse

description: Abtrag und Schüttung 1'000 m3; Blocksteine 250 t; Beton 120 m3; Gerinneabdichtung 1'300 m2


name: BDO AG,Biberiststrasse16, 4501 Solothurn, Suisse

name: Groupe E SA, Service Achats,Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot, Suisse, E-mail:

title: Mandat d'organe de révision

description: Organe de révision au sens de la législation suisse. Révision des comptes statutaires de huit sociétés ainsi que des comptes consolidés selon le référentiel Swiss GAAP RPC.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


title: Instandsetzung Waldhausbrücke

description: Instandsetzung Widerlagerwände aus Stahlbeton, Neubau Betonfahrbahnplatte und Abdichtung / Belag.


name: BG Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Etienne Masset,Av. de Châtelaine 81B,, 1219 Châtelaine, Suisse, E-mail:

title: Modernisation de la cabine BT30

description: voir doucments joints


title: SERVICE HIVERNAL Lot 121 Travaux de déneigement et de salage

documentType: cancellationDetails

description: Travaux de déneigement et salage 2023-2033


name: Service du Patrimoine de la Commune de Crissier, à l'attention de Leila Dios,Chemin de Chisaz 1, 1023 Crissier 1, Suisse, E-mail:

title: Rénovation du Château de Crissier_Projet 3480_CFC 273_OUVRAGE DEP


name: Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien, Stadthofstrasse 4 / PF 3768, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 041 228 51 00, E-mail:

title: Neubau Wohnheim Sonnegarte, BKP 246

description: BKP 246 Kälteanlagen


title: Sanierung Abwasser, Wasser, Strom und Strassenbau Quellenweg und Bärholzstrasse (Abschnitt 6, 7, 22), 5610 Wohlen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Kompetenz: 20
Termine/Bauprogramm: 20
Lehrlingsausbildung: 5
Umwelt / Ökologie: 5
Preis: 50
Kompetenz: 20
Termine/Bauprogramm: 20
Lehrlingsausbildung: 5
Umwelt / Ökologie: 5


title: Werkleitungssanierung Sense Gantrischweg

description: Pumpenschacht im Grundwasser Abwasserleitungen PP Neubau: NW 160-500 600m Rohr in Rohrsanierungen mit Ausblasen / Injektion: 260m Grabarbeiten für Trinkwasserleitungen als Zusatz: 300m Kunststeinpflästerungen 250m2 Randabschlüsse 300m' Belagsarbeiten 1700m2

eligibilityCriteria: Die Anbieter weisen Erfahrung im Leitungs- und Strassenbau auf. Die Unternehmung kann während der gesamten Bauzeit mindestens drei mann mit Maschinen auf Platz als Pikett stellen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis (günstigstes Angebot / Angebot): 60
Regieansätze (günstigstes Angebot/Angebot): 10
Referenzen 2 vergleichbare Objekte 2 x (0.0 - 0.5): 15
Erfahrung in Rohr in Rohrsanierung (0.0 / 1.0): 5
Erfahrungen der Gemeinde (Erstbewerbung = 0.5): 5
Lehrlingsanteil der Belegschaft (>10% = 1.0): 5
Preis (günstigstes Angebot / Angebot): 60
Regieansätze (günstigstes Angebot/Angebot): 10
Referenzen 2 vergleichbare Objekte 2 x (0.0 - 0.5): 15
Erfahrung in Rohr in Rohrsanierung (0.0 / 1.0): 5
Erfahrungen der Gemeinde (Erstbewerbung = 0.5): 5
Lehrlingsanteil der Belegschaft (>10% = 1.0): 5


title: Lups, Haus C, St. Urban, BKP 243

description: Wärmeverteilung.


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture, à l'attention de "Chantier Cinéma Capitole - CFC 250 - NE PAS OUVRIR",Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

description: Rénovation et agrandissement du Cinéma Capitole à Lausanne. Montant DG HT: CHF 274'260.-

eligibilityCriteria: Français


description: — Baustelleninstallation;— Abbruch und Entsorgung Bitumen, Asphalt, Beton;— Grabarbeiten;— Medienführung verbauen;— Planierarbeiten;— Bahnperronwinkel versetzen;— Pflaster- Randsteinarbeiten;— Belagsarbeiten;— Abwasserführungsarbeiten;— Hinterfüllungsarbeiten.

title: Erneuerung Waldenburgerbahn, Los 7 (Bahnhof Waldenburg), Baumeisterarbeiten NPK 301

BLT Baselland Transport AG

street: Grenzweg 1


title: Kantonsstrasse Nr. 87, Wattwil: Sanierung Krinauerstrasse, Abschnitt Vogelsang bis Gurtberg

description: Der bauliche Zustand der Krinauerstrasse ist sehr schlecht. Das Sanierungsprojekt sieht vor, die Fahrbahn, insbesondere im Bereich der engen Kurven, leicht anzupassen und zwei zusätzliche Ausweichstellen zu schaffen. In denjenigen Bereichen, in denen die Fahrbahn bis höchstens 5.30 m verbreitert wird, wird talseitig entweder eine verankerte Winkelstützmauer oder bergseits ein Felsabtrag ausgeführt. Das Strassen- und Sickerwasser wird gefasst und abgeleitet. Hauptmassen: - Belagsabbrüche etwa 1'450 m2 - Planien etwa 4'000 m - Konstruktionsbeton etwa 370 m3 - Aushub etwa 1'050 m3 - Randabschlüsse etwa 1'250 m - Baugrubensicherung (Vernagelung) etwa 1'000 m - Micropfähle für Stützmauer etwa 1'500 m - Schüttmaterial liefern etwa 530 m3 - Beläge etwa 1'250 t - UG 0/45 liefern etwa 3'800 m3 - Entwässerungsleitungen etwa 1'050 m - Felsabtrag etwa 1'700 m3


title: Gasisolierte MS-Schaltanlage, UW Fadenbrücke

description: Gasisolierte MS-Schaltanlage Betriebsspannung = 30kV Normbaureihe = 36kV

eligibilityCriteria: Es werden nur Anbieter berücksichtigt, die die folgenden Hauptarbeiten zur Herstellung der MS-Schaltanlagen selber vornehmen: -Berechnung -Konstruktion -Herstellung -Prüfung Handelsfirmen sind ausgeschlossen. Der Nachweis ist mit dem Einreichen der Firmendokumentation zu erbringen.


title: Lausanne, av. Edouard Rod. Construction d'un réseau séparatif d'évacuation des eaux (EU/EC).

description: Construction d'un réseau séparatif d''évacuation des eaux EU/EC (DN315 à DN500), longueur 220 m, profondeur des fouilles +/- 3.50 m Renouvellement réseau électrique et éclairage public. Volume d'excavation 1'800 m3

eligibilityCriteria: Inscription au registre du Commerce


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N05 Upn.Colombier-Cornaux / Gestion de trafic.

street: Place de la Gare 7

Robert - Grandpierre et Rapp SA

street: Ruchonnet 12


name: Gemeinde Stans, Immobilien,à l'attention de Franz Leuenberger, Stansstaderstrasse 18, 6370 Stans, Suisse, Téléphone: 041 619 01 50, Fax: -, E-mail:

title: Neubau Pflegwohnhaus Mettenweg Stans BKP 273.10 Schreinerarbeiten Schränke Kern und EG

description: BKP 273.10 Schreinerarbeiten Schränke Kern und EG Siehe auch Vorbedingungen in den Unterlagen.

eligibilityCriteria: Siehe Vorbedingungen


name: Teris SA,à l'attention de Andrea Fabiano, Strada dell'Argine 5, 6512 Giubiasco, Suisse, Téléphone: 0918500624, Fax: 0918500607, E-mail:

title: TERIS – Teleriscaldamento del Bellinzonese SA Comune di Bellinzona Tratta 3 – Rete Nord – Opere da impresario costruttore

description: La gara d'appalto concerne l’esecuzione del tracciato del teleri-scaldamento della tratta Fase 3 Nord, che comprende: - Scavi in trincea a U: ca. 4’500 m3 - Posa di condotte per teleriscaldamento: ca. 1’490 ml (allacciamenti esclusi) - Rinfianco di condotte con sabbia: ca. 550 m3 - Fornitura e posa di misto granulare 0-45mm: ca. 1’600 m3; - Fornitura e posa ghiaia 4/8 mm : 320 m3 Inoltre in concomitanza con le opere di teleriscaldamento saranno eseguiti per conto di altri enti gli interventi per la posa di condotte: - Condotta gas (Metanord): ca. 650 ml; - Tracciato cavi AMB: ca. 260 ml; - Condotta acqua potabile AMB: ca. 470 ml.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Commune de Bulle, Département technique,Grand'Rue 7, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 18 40, Fax: +4126 919 18 49, E-mail:

title: Réaménagement du centre de La Tour-de-Trême

description: Prestations de l'ingénieur civil pour la direction des travaux


name: Kanton Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

description:
Dachgarten aus HF-System intensiv, Schichtdicke 100 bis 1‘000 mm, Flachbau OG2 und Doppelhof UG1, Total ca. 1‘500 m2. Pflanzenlieferung, Pflanzarbeit und Ansaat. Bewässerungsanlagen mit HF-Bewässerungssteuerung.
Erstellungs- und Unterhaltspflege.
Nutzschicht aus Ortbeton im Gefälle, Rutschfestigkeitsklasse R13, Flachbau OG2, Doppelhof UG1 sowie Höfe
EG/UG1, Total ca. 3‘270 m2. Ausgänge Bettenhaus mit Ultrahochleistung-Faserbeton, Total ca. 125 m2.
Dachgarten Flachbau OG2 mit Schutzplatten, Schaumglasschotter, Filtervlies, Sickerbeton, und Rundkies,
Total ca. 375 m2. Entwässerungsrinnen und Notüberläufe aus Chromstahl, Total ca. 460 m.
Vorgefertigte Elemente aus Beton: Pflanzentrog 3-teilig im Doppelhof UG1, L- und U-Elemente in drei verschiedenen
Höhen 105, 85 und 65 cm, Flachbau OG2, Total ca. 61 Stück.

title: Neubau Bürgerspital Solothurn (BSS) SKP 421 Dachgarten (eBKP F 1.2_SAP F 1).

street: Werkhofstrasse 65


name: Consortium Marti Construction SA - Sotrag SA,p.a. Marti Construction SA, Chemin d'Entre-Bois 29, 1000 Lausanne 18, Suisse

name: Epura SA, à l'attention de Gregor Maurer,route de Vidy 10, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 315 50 72, E-mail:

title: STEPact - GC 2.2

description: STEPact - GC 2.2 - travaux spéciaux

eligibilityCriteria: selon documents


title: Neubau Doppelkindergarten Letten, Primarschulanlage Letten, Oetwil a.d.L in Holzelement-, Misch- oder Massivbauweise

description: BKP 1 - 9, Gesamtleistung (Projektierung / Baueingabe / Ausführungsplanung / Ausführung / Inbetriebnahme gem. SIA 102); Projektierung und Erstellung eines Neubaus für einen Doppelkindergarten auf der Primarschulanlage Letten

eligibilityCriteria: Zur Offertstellung eingeladen werden die vier bis fünf bestgeeigneten Gesamtleistungsteams, welche mittels Präqualifikation ihre fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe (Neubau Doppelkindergarten) aufzeigen.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


description: Im Zusammenhang mit der Verlegung des Bahnhofs Laupen und dem Ausbau des Hochwasserschutzes soll die Ortsdurchfahrt von Laupen saniert werden. Dabei ist eine Umgestaltung des Straßenraums und der Neubau der bestehenden Sensebrücke geplant.

title: Verkehrssanierung und städtebauliche Entwicklung Laupen, Ingenieurausschreibung

Oberingenieurkreis II

street: Schermenweg 11, Postfach

Roduner BSB + Partner AG

street: Waldeggstraße 30


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission Speiseverteilung BKP 258.3,à l'attention de Herr Roger Waldmeier, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 58, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: BKP 258.3 Speiseverteilung

description: Die Ausschreibung Speiseverteilung beinhaltet: - Speiseverteilband mit Zubringerwagen - Rollmaterial für die Speiseverteilung - Thermoporte und Servicewagen - Die Speiseverteilwagen auf die Stationen sind bestehend


name: Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

title: Sanierung SST Rampen Nord

description: Erneuerung der Betonbeläge auf Strassen. Hauptmengen - Abtrag Betonbelag, d= 8cmca. 2‘800 m2 - Armierung ca. 24 to - Neue Abwasserrinnen ca. 50 m - Betonauftrag ca. 2‘800 m2 - Schrammborde ca. 320 m

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien (vgl. 3.7)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Kriterium in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit::
- Preis:
- Erfahrung und Kompetenz der Schlüsselpersonen:
- Auftragsverständnis / Qualität / Termine:
Kriterium in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit::
- Preis:
- Erfahrung und Kompetenz der Schlüsselpersonen:
- Auftragsverständnis / Qualität / Termine:


title: Ausrüstung Belebtschlammanlage

description: Die vorliegende funktionale Ausschreibung umfasst die Auslegung, Lieferung und Montage der Ausrüstung für die Belebtschlammanlage. Diese besteht insbesondere aus folgenden Teilen. —Drucklufterzeuger —Teilersatz der Verfahrensluftleitungen im Gebäude —Luftverteilleitungen mit Regulierschiebern —Belüftungsregister mit Membranbelüftern —Vertikalachsiges Rührwerk ohne Rührwerkssteg —Diverse Demontagearbeiten Für die gesamte Prozessluftsteuerung der Belebtschlammanlage soll vom Unternehmer ein detaillierter Funktions- und Steuerungsbeschrieb erstellt werden.

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: ECAB, Établissement cantonal d'assurance des bâtiments

description: L’objet du marché consiste en une offre pour l’acquisition d’équipements de protection individuelle destinés à remplacer l’actuel équipement de tout ou partie des 4’200 sapeurs-pompiers du canton de Fribourg sur une période de 5 ans. La quantité envisagée d’équipements de protection individuelle est variable étant donné qu’elle dépend des besoins de chaque corps de sapeurs-pompiers fribourgeois et de l’état d’usure de leurs équipements actuels. Sur la base des données des dernières années, la quantité peut toutefois être estimée, sans aucune garantie, à 200 — 300 équipements de protection individuelle par année. Pour l’année 2019, une première acquisition de 200 équipements est d’ores et déjà nécessaire.

description: Acquisition de vêtements de protection feu.

street: Maison-de-Montenach 1, Granges-Paccot, CP 486

Taillens & fils Sàrl

street: Chemin de la Motte 8


name: Commune municipale de Bienne représentée par la Direction des travaux publics, Département des infrastructures, Génie civil,rue Centrale 49, 2501 Bienne, Suisse, Téléphone: +41 32 326 16 51, Fax: +41 32 326 16 94, E-mail:

title: Biel, Realisierung Parkraumangebot Innenstadt Nord, Los 2, Neumarkt- / Jura- / Heilmann- / General-Dufour-Strasse

description: Rigole d'évacuation des eaux: 6 pièces Bordures de trottoir: 335 m Revêtement de la chaussée: 100 m2 Revêtement du trottoir: 1'155 m2

eligibilityCriteria: conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 70
Referenzen und Qualifikation Unternehmung: 10
Technischer Bericht und Bauprogramm: 10
Referenzen und Qualifikation Schlüsselpersonal: 10
Preis: 70
Referenzen und Qualifikation Unternehmung: 10
Technischer Bericht und Bauprogramm: 10
Referenzen und Qualifikation Schlüsselpersonal: 10


name: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune, à l'attention de « Nicht öffnen – Offertunterlagen - N09.00 Kanton Wallis Migration IP Netz - Schaltschränke IP Netz»,Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 58 468 24 00, E-mail:

title: N09.00 200026 - Kanton Wallis Migration IP Netz - Schaltschränke IP Netz (ID 7340)

description: Die Kommunikationsinfrastruktur für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen der Nationalstrassen, wird basierend auf der ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA modernisiert und standardisiert. Dazu müssen Schaltschränke (ohne Switche) und passive Schaltschrankausrüstungen in der Gebietseinheit GE III bereitgestellt werden. Diese Ausschreibung umfasst 25 Standorte (Unterwallis, Mittelwallis, Oberwallis und Simplonpass). Folgende Leistungen werden angefragt: - Material und Schränke für: Switch-Ausrüstungen sowie für LWL-Patchfelder - Standardisierter Abruf von Schränken und Schrankausrüstungen - Administration und Verwaltung der Bestellungen - Lagerung, Logistik - Konfiguration, Zusammenstellung und Vormontage im Werk - Schrankinterne Aufbauten, Verkabelungen, Absicherungen und Anschlüsse - Transportmittel, Anlieferung, Einbringung - Dokumentierte Übergabe

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions fournies dans les documents d'appel d'offres.

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 «Sonstige Angaben» der SIMAP-Publikation:


title: 724.10 Rodelserstrasse Baumeisterarbeiten

description: Belag fräsen 4'400 m2; Belagsaufbruch 4'400 m2; Ungebundenes Gemisch 0/45 6'360 m3; Abtrag/Aushub 6'000 m3; Schüttung 2'200 m3

eligibilityCriteria: Deutsch


name: LRS Architectes SA, à l'attention de Laurent Lin,Rue des Paquis, 35, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: 022 906 05 95, E-mail:

title: CFC 250.1 SALLE DE BAINS PREFRABRIQUEES

description: Nouvelle construction

eligibilityCriteria: Selon les conditions décrites dans les documents d'appel d'offres.


name: Universität Bern, Verwaltungsdirektion, Finanzabteilung

description:
Die Universität Bern bezieht im Frühjahr 2018 ein saniertes und teilweise umgebautes / erweitertes Institutsgebäude an der Mittelstraße 43 in Bern (Uni Mittelstraße). In das Gebäude werden verschiedene Institute der Universität Bern einziehen, welche aktuell an diversen Standorten in der Stadt Bern verteilt untergebracht sind. Aufgrund des Neubezugs durch die Universität Bern wird die Gebäudereinigung öffentlich ausgeschrieben.
                  Der Auftrag umfasst im wesentlichen die Reinigung der Böden, Wände, Türen, fixen Einrichtungen und des Mobiliars in aktuell 425 Räumen mit knapp 16 000 m2 in unterschiedlichen Frequenzen.
                  Rund ein Drittel der Fläche betreffen Büroräumlichkeiten und ein Fünftel Korridore/Flure. Die Bodenbeläge der Räume sind aus unterschiedlichen Materialien.

title: Gebäudereinigung Uni Mittelstraße 43, 3012 Bern.

description: Gebäudereinigung Uni Mittelstrasse 43, 3012 Bern.

street: Hochschulstrasse 6

Dosim SA, Zweigniederlassung Ittigen

street: Worblentalstrasse 32


name: Hospice général, service exploitation et achats

description: Cet appel d’offres vise la conclusion par l’Hospice général d’un contrat-cadre régissant les modalités d’installation, d'entretien et de dépannage des équipements électriques des locaux d’exploitation, foyers, éventuellement des abris PC et appartements gérés par l’hospice.

title: Accords-cadres, installation, entretien et dépannage des équipements électriques

street: Route des Acacias 54


name: Boltshauser Architekten AG,à l'attention de Beat Steuri, Dubsstrasse 45, 8003 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0) 43 311 19 49, Fax: +41 (0) 43 311 19 40, E-mail:

title: BKP 273.0 Innentüren aus Holz (Schallschutztüren)

description: Auf dem Areal zwischen Zürichstrasse und Krämerackerstrasse in Uster plant die Pri-marschulpflege Uster den Neubau eines Primarschulhauses und einer Turnhalle. Der Neubau des Schulhaustraktes erstreckt sich über eine Länge von ca. 76.3m und einer Breite von ca. 32m. Es hat über einem Untergeschoss drei Geschosse und einen vier geschossigen Kopfbau. Die Turnhalle besitzt die Abmessungen von 41.5m auf 33.7m. Die Halle ist eingeschossig versenkt. Der Garderobenteil ist zweigeschossig mit einem Mehrzwecksaal auf Erdgeschosshöhe. Diese Ausschreibung beinhaltet die inneren Türen aus Holz (Schallschutztüren)

eligibilityCriteria: gemäss Submissionsunterlagen


name: Hôpital du Valais - ICH, service Biomédical et achats

description: Conformément aux indications mentionnées dans le cahier des charges

title: Appel d’offres pour le renouvellement du stockage bloc

street: Avenue du Grand-Champsec 86, CP 800


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Zoé Bonomi,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: Campus SANTE, Sion

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Esposito + Javet architectes associés EPFL FAS SIA,Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne, Suisse, E-mail:

description: Installation de chantier, fouilles en pleine masse, canalisations, structure porteuse en béton armé et maçonnerie.

description: Appareils et accessoires, appareils spéciaux, défense incendie, appareils d'alimentation et d'évacuation, chauffe-eau, pompage, tuyauterie alimentation et évacuation, isolation des tuyauteries et éléments de fixations.

description: Stores toile

description: Fenêtres en métal léger et serrurerie extérieure

description: Fenêtres en bois métal

description: Façades ventilées en pierre naturelle

description: Démolition et désamiantage d'un bâtiment sur le site de la Rozavère.

title: Agrandissement et transformation EMS La Rozavère

description: Le Maître de l'Ouvrage a projeté d'agrandir et de transformer l'EMS La Rozavère. Un nouveau bâtiment pouvant accueillir 66 lits sera construit et un bâtiment existant sera transformé.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marietta Weibel,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, E-mail:

title: CFC: 291 - Architecte CFC: 292 - Ingénieur civil


description: La recherche énergétique est un pilier de la politique énergétique. Les collectivités publiques dépensent annuellement plus de 350 000 000 de francs pour la soutenir. L’objectif est un approvisionnement sûr et durable en énergie, la consolidation de la position de la Suisse dans le domaine technologique ainsi que le maintien du haut niveau de la recherche dans le pays.L'Office fédéral de l’énergie (OFEN) soutient la recherche énergétique appliquée et garantit l'accès des chercheurs suisses aux programmes de recherche internationaux. Cette promotion englobe aussi bien la recherche scientifique que les projets pilotes et de démonstration.L'OFEN mène 19 programmes de recherche qui couvrent tout l'éventail de la recherche énergétique, dont le programme «Bâtiments et villes» pour lequel le mandat de direction de programme doit être attribué dans le cadre du présent appel d’offres.

title: (20251) 805 direction du programme de recherche bâtiments et villes

Office fédéral de l’énergie OFEN

street: Pulverstrasse 13

Anex Ingenieure AG

street: Limmatstrasse 291


title: Erweiterung Schulhaus und Aula Altikofen

description: Roden von Bäumen und Sträuchern. Aushubarbeiten im Bereich des abgebrochenen Schulhausteils und der Sportplätze für das neue Schulhaus. Aushubarbeiten im Bereich des prov. Schulhauses für die neue Aula.


name: EPFL - Vice-Présidence pour les Finances

description: Conception, Réalisation et Déploiement pour SAP SuccessFactors

description: Migration SAP S/4HANA et mise en place de SuccessFactors

description: Conduite du changement et support à la gestion de programme pour SAP S/4HANA et SAP SuccessFactors

street: EPFL - VPO - DA - Station 7

ARAGO CONSULTING Sàrl

street: route de Pré-Bois 29

Neo Technologies SA

street: Rue de Lausanne 60

BearingPoint AG

street: Route de Pré-Bois 29


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

description: Vor- und BauprojektHonorarberechtigte Bausumme 12,2 Mio. Franken.

title: Wehrenbachhalde, Speicherkanal

street: Werdmühleplatz 3


name: is Industrial Services AG,Röschibachstrasse 22, 8037 Zürich, Suisse

title: N01/N02, 080200, VBS SO/AG Verkehrsbeeinflussungssysstem / TP Stahlbau; Ingenieurleistung - Nachtrag


name: Kantonspolizei St.Gallen Information Communication Technology

description: Virtualisierungsplattform und Netzwerkumgebung als Service inkl. Aufbau. Die vorliegende Ausschreibung beschränkt sich vorerst auf den im Pflichtenheft festgelegten Vertrag (Grundauftrag) mit der Kantonspolizei St.Gallen. Gleichartige Aufträge zum Beispiel für andere Polizeikorps sowie andere Departemente/Ämter des Kantons St.Gallen, können gestützt auf den aus diesem Beschaffungsverfahren erteilten Grundauftrag im freihändigen Verfahren erteilt werden, gemäss der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.11; abgekürzt VöB).

title: Virtualisierungsplattform vNEXT

street: Klosterhof 12


title: Formation et certification en Advanced Cardiac Life Support (ACLS) et Pediatric Advanced Life Support (PALS)

description: Die Kurse Advanced Cardiac Life Support (ACLS) und Pediatric Advanced Life Support (PALS) in den Kursleveln Provider und Refresher sind Bestandteil der Aus- und Weiterbildung von Militärärztinnen/-ärzten (Mil Az) der Schweizer Armee. Diese Kurse dienen dem Kompetenzerwerb, -erhalt und der -erweiterung der Mil Az und sollen in den Fachdienstkursen (FDK) der Armee absolviert werden. Nach erfolgreicher Absolvierung der Kurse erhalten die Teilnehmenden die international anerkannte Zertifizierung bzw. Rezertifizierung für den jeweiligen Kurs. Zur Realisierung der Kurse benötigt das Komp Zen MKM der Schweizer Armee als Bedarfsstelle zuhanden der Fachdienstkurse externe Unterstützung von qualifizierten Institutionen, Schulen oder Firmen.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: Etat de Fribourg, Direction des Finances, Service de l´informatique et des télécommunications (SITel)

description: L’Etat de Fribourg souhaite renouveler ses licences et d’assurer la maintenance concernant la technologie Citrix CVAD (Citrix Virtual Apps and Desktops) et Citrix Netscaler Gateway. Ainsi que de faire l’acquisition de nouvelles licences Citrix Analytics for Performance (CAP), et Citrix Analytics for Security (CAS) pour une durée de 4 ans.

title: Acquisition et renouvellement des licences Citrix

street: Route André-Piller 50

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6


name: Edy Toscano AG, Engineering & Consulting

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

title: N2 EP 04 Airolo-Quinto, prestations d'ingénieur civil tracé et ouvrages d'art secteur de Quinto.

description: Le projet EP04 prévoit une intervention globale de conservation (entretien) du tronçon autoroutier N2 entre la jonction Varenzo (km 97.300) et le portail sud du tunnel du Saint Gothard (km 108.550). L'intervention est divisée en deux secteurs: secteur d' Airolo (à partir du km 108.550 jusqu'au km 105.95) et du secteur de Quinto (à partir du km 105.95 jusqu'au km 97.300). Le présent appel d'offre se réfère à l'intervention sur le secteur de Quinto.Des activités de projet sont demandées concernant le tracé, le tunnel, les ouvrages d'art mineurs, la signalisation et la gestion du trafic, la gestion du matériel (tant en phase de projet exécutif qu'en phase d'accompagnement des travaux) et l'accompagnement environnemental tant en phase de projet exécutif que pendant l'exécution (AAL inclus dans cet appel d'offre). Pour l'accomplissement de l'activité demandée il faut prévoir divers spécialistes.Les principales interventions pour le secteur de quinto et l'objet principal du présent concours sont:Domaine T/U— Assainissement complet de la superstructure routière du tracé sur tout le tronçon (env. 8.7 Km);— Réalisation de nouvelles parois anti-bruits;— Réalisation d'installations pour le traitement des eaux de type SABA et assainissement des canalisations pour l'évacuation des eaux;— Réalisation d'une conduite d'approvisionnement Tunnel Quinto;— Réalisation conduite eau potable Resia;— Réalisation de systèmes de retenue des véhicules;— Démolition des batteries de câbles et des chambres présentes dans le terre-plein central et réalisation de nouvelles batteries de câbles;— Diverses interventions concernant le tracé à l'intérieur des Lots mineurs.— Domaine T/G— Assainissement du tunnel artificiel de Quinto;— Assainissement murs de soutènement et de contre-rive.Domaine K— Assainissement des ouvrages d'arts suivants:— passage souterrain communal de Ravazzengo— Voûtage du Rì de la Gana— Voûtage du Rì di Catto— Voûtage du Riasco de Varenzo,— Voûtage du Rì della Chiesa,— Voûtage du Rì di Segno 1,— Voûtage du Rì di Segno 2,— Voûtage du Rì de la Bolla,— Voûtage du Rì di Ravé,— Voûtage du Rì d'Arbione,— Passage souterrain pour piétons de Varenzo,— Passage souterrain du Rüvinei,— Passage souterrain de Murenca,— Passage souterrain Funtena,— Passage souterrain au Butt,— Passage souterrain Cremaritt,— Passage souterrain Cioss Guscio,— Passage souterrain pour piétons Campagne Lunghe,— Passage souterrain rue comunale Aüdan,— Passage souterrain Sort;— Réalisation de 4 nouveaux portiques pour la signalisation;— Assainissement et éventuelle réfection de 3 bâtiments techniques et d'une centrale électrique (uniquement pour travaux de génie civil en domaine BAU).Sont incluses les phases 51, 52 et 53 des Normatives SIA 103 successives à l'MP-DP jusqu'à la fin de l'exécution des travaux, à l'exception des prestations de mise en adjudication pour les entreprises exécutrices et la Direction des Travaux.Domaine K Ouvrages d'art supplémentaires:A. Ouvrages d'art supplémentaires secteur AiroloPont sur le Tessin Bassin Lisera et Pont Al di là dell'acqua (secteur Airolo).Pour les ouvrages susmentionnés les prestations suivantes ont déjà été produites:— rapport préliminaire sur l'étude des ouvrages d'art;— campagne d'investigation supplémentaire;— dossier d'évaluation et évasion des charges d'approvisionnement MK.Prestations prévues dans le présent concours:— Achèvement dossier MP;— Accompagnement de la mise en adjudication;— Projet exécutif;B. Ouvrages d'art secteur QuintoPont en zone Sort (secteur Quinto), Passage supérieur Scruengo (secteur Quinto), Passage supérieur Jonction à Varenzo (secteur Quinto), Pont sur le Tessin à Varenzo (secteur Quinto).Pour les ouvrages susmentionnés les prestations suivantes ont déjà été produites:— rapport préliminaire sur l'état des ouvrages d'art;— campagne d'investigation supplémentaire;— dossier d'évaluation et évasion des charges d'approbation MK.Prestations prévues dans le présent concours:— Achèvement dossier MP— Accompagnement à la mise en adjudication— Projet exécutif;Outre les activités mentionnées, il est également demandé:— Les activités relatives à la mise en adjudication, contrôle et participation à la liquidation du Lot 310 «Laboratoire Adjudicateur — Secteur» (Phases 41, 52 et 53 de la Normative SIA 103);— Les activités relatives à la mise en adjudication du Lot 306 «Agents de sécurité» (Phase 41 de la Normative 103);— Les activités relatives à la mise en adjudication d'éventuels Lots mineurs sur demande de l'Adjudicateur (Phase 41 de la Normative SIA 103);— Les activités relatives aux phases de projet définitif jusqu'à la mise en exercice et liquida-tion d'éventuels «Lots Environnementaux» pour l'arrangement final des zones sur décision de l'Adjudicateur (Phases 32, 41, 52 e 53 de la Normative SIA 103).Principaux quantitatifs (indicatifs):Coûts de construction: env.135 000 000 CHF Heures prévues pour le mandat: 86 000 heures.

awardCriteriaDetails:
Les critères d'adjudication suivants doivent être joints au dossier d'offre::
CA1: prix;:
CA2: analyse des tâches et procédure proposée/plan de gestion de la qualité/analyses des risques::
Subdivisé en::
CA2.1 — analyses des tâches et procédures proposées;:
CA2.2 — plan de gestion de la qualité;:
CA2.3 — analyses des risques.:
CA3: références des personnes clés relatives aux taches à effectuer::
Subdivisé en::
CA3.1 — chef de projet::
Subdivisé en::
CA3.1.1 référence (fonction et ouvrage de référence analogues à la fonction et l'ouvrage du présent appel d'offre);:
CA3.1.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle avec des références au projet).:
CA3.2 — chef de projet adjoint et spécialiste du domaine T/U — tracés::
Subdivisé en::
CA3.2.1 référence (fonction et ouvrage de référence analogues à la fonction et l'ouvrage du présent appel d'offre);:
CA3.2.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle avec des références au projet);:
CA3.3 — spécialiste des domaines K et T/G::
Subdivisé en::
CA3.3.1 référence (fonction et ouvrage de référence analogues à la fonction et l'ouvrage du présent appel d'offre);:
CA3.3.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle avec des références au projet).:
CA3.5 — spécialiste trafic::
Subdivisé en::
CA3.5.1 référence (fonction et ouvrage de référence analogues à la fonction et l'ouvrage du présent appel d'offre);:
CA3.5.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle avec des références au projet).:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas.:
Les offres, dont le prix est supérieur à 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre ces 2 extrêmes, l'évaluation est linéaire (arrondie à 2 points après la virgule).:
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Échelle d'évaluation pour les critères restants d'adjudication:
L'évaluation sera effectuée au travers de notes allant de 0 à 5::
0 = satisfaction des critères: évaluation impossible;:
Qualité des indications: aucune information.:
1 = satisfaction des critères: mauvaise;:
Qualité des indications: insuffisantes, incomplètes.:
2 = satisfaction des critères: insuffisants;:
Qualité des indications: informations sans lien suffisant avec le projet.:
3 = satisfaction des critères: normale moyenne;:
Qualité des indications: moyenne, correspondent aux exigences de l'appel d'offres.:
4 = satisfaction des critères: bonne;:
Qualité des indications: très bonne.:
5 = satisfaction des critères: optimale;:
Qualité des indications: excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés.:
Le nombre de points du critère principale est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur facteur de pondération.:
Calcul des points::
Somme de toutes les notes multipliées par leur facteur de pondération correspondant (total maximum possible: 5 [note] x 100 [% de pondération] = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

street: Via Lischedo 9


title: Projekt WINGEVER: Ausbreitung von iGEKO als Geschäftsverwaltungslösung in der Stadtverwaltung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: H13 Nesabrücke - Grüne Brücke Belagsarbeiten

description: AC 8 N 165 t


name: Acau et Aeby Perneger & Associés, à l'attention de M. Schemel,rue des Boudines, 2, 1217 Meyrin, Suisse

title: Transformation et agrandissement de l'école des Boudines. Rénovation de l'existant.

description: Carrelages et faïences

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Fondation de la commune d'Anières pour le Logement, à l'attention de Claudine HENTSCH,Rte de la Côte-d'Or 1, 1247 Anières, Suisse, E-mail:

title: LOGEMENTS POUR SENIORS - CHEVRENS - ANIERES

description: Construction bois


name: Département Maintenance Ingénierie,Postfach 142, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, URL www.euroairport.com

title: DEPLOIEMENT D'UN RESEAU DE RADIOCOMMUNICATION A LA NORME TETRA

description: Déploiement d'un réseau de radiocommunication à la norme TETRA couvrant l'emprise de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse et ses infrastructures (y compris sous-terraines), ainsi que la ZVA (Zone Voisine d'Aérodrome) d'environ 70 km2. Le Réseau devra accueillir 20 groupes de paroles, 100 terminaux dont une partie en ATEX (ATmosphères EXplosives).. Le marché est divisé en 2 lots, attribués à un seul et même candidat, comme suit : Lot 1 : Fourniture, déploiement et mise en service du réseau TETRA Lot 2 : Maintenance et aide à l'exploitation technique du réseau. Les candidats doivent répondre à la totalité des prestations Durée du marché: Lot 1: 6 mois. Démarrage prévisionnel du lot 1: mai 2015 Lot 2: 3 ans à compter de la réception du lot 1. Le lot 2 est reconductible 1 fois

eligibilityCriteria: CONDITIONS DE PARTICIPATION ET JUSTIFICATIONS À PRODUIRE PAR LE PRESTATAIRE : Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante : www.euroairport.com, rubrique "Professionnels, puis Marchés publics, puis "Conditions d'accès"


name: Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

description: Lot 1 — lot partiel 1.1Gestion, modération et conseil de projets TIC dans les domaines de l’intégration d’application et des télécommunications.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 1 — lot partiel 1.2Gestion, modération et conseil de projets TIC dans les domaines de l’intégration d’application et des télécommunications.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 2 — lot partiel 2.1Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine de la bureautique.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 3 — lot partiel 3.1Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine du développement de logiciels.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 4 — lot partiel 4.1Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine des solutions d'affaires informatiques.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 5 — lot partiel 5.1Services de soutien aux projets.Nombre d’adjudicataires: 2

description: Lot 3 — lot partiel 3.2Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine du développement de logiciels.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 5 — lot partiel 5.2Services de soutien de projets.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 4 — lot partiel 4.2Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine des solutions d'affaires informatiques.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: Lot 2 — lot partiel 2.2Gestion, modération et conseil de projets TIC dans le domaine de la bureautique.Nombre d’adjudicataires: 2.

description: (20076) 609 Gestion et soutien des projets TIC.

street: Fellerstrasse 21

Ironforge Consulting AG

street: Thunstrasse 162

Coopers IT Services AG

street: Seestrasse 72b

street: Chutzenstrasse 24


name: Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SIA AG

description: Evaluation eines Generalplanerteams (Vergleiche Auschreibungsprogramm Ziffer 2.10 Teilnahmeberechtigung) für die Projektierung des Erweiterungsbaus Haus 08 auf dem Areal des Kantonspital St.Gallen.Die Grundlage für die Planung des Haus 08 ist der Überbauungsplan, welcher auf dem im 2009 ausgeschriebenen zweistufigen Generalplanerwettbewerbs zum Neubau der Häuser 07A, 07B und OKS basiert. Dieser Überbauungsplan regelt die planungsrechtliche Grundlage für die geplanten Hochhäuser sowie die Gestaltung bzw. Freihaltung des Parkbereichs entlang der Rorschacherstrasse.Über die Referenzen-Präqualifikation werden drei bis fünf Generalplanerteams für die Teilnahme am Planerwahlverfahren ausgewählt. Mit dem vorliegenden einstufigen und nicht anonymen Planerwahlverfahren (subsidiär nach SIA 144 / Ausgabe 2013) soll das bestgeeignete Generalplanerteam für die Projektierung, Ausschreibung und Realisierung des Bauvorhabens gefunden werden.

title: Planerwahlverfahren Erweiterungsbau H08

description: Planerwahlverfahren Erweiterungsbau H08

street: Rorschacher Strasse 95

street: Bahnhofstrasse 102


name: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Christian Ingold,Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 11, E-mail:

title: Portes intérieures pour salle de sport, vestiaires et salles de classe

description: Innentüren für Sporthalle, Garderoben und Schulräume

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.


description: Informatikberufe (Schätzung von 16 Stellenvermittlungen in den nächsten 4 Jahren).

description: Administrative und technische Berufe (Schätzung von 25 Stellenvermittlungen in den nächsten 4 Jahren).

description: Medizinische Berufe (Schätzung von 8 Stellenvermittlungen in den nächsten 4 Jahren).

title: (1581) 602 Stellenvermittlung für festangestelltes Personal bei der ZAS.

description: Da alle von den Human Resources der ZAS unternommenen Schritte erfolglos waren, um einen Kandidaten für festangestelltes Personal zu finden, wenden sich diese an Arbeitsvermittlungsagenturen, die sie bei der Suche nach festangestelltem Personal für die Standorte Genf (95 %) und Bern (5 %) unterstützen. Es werden folglich Arbeitsvermittlungsagenturen für die Suche von festangestelltem Personal in den administrativen und technischen (Los 1), in IT (Los 2) und medizinischen Bereichen (Los 3) gesucht.Außerdem verpflichten sich die Anbieter, die folgenden Dienstleistungen zu erbringen, wenn sie ein Angebot abgeben wollen anlässlich eines spezifischen Vermittlungsauftrages:— eine gründliche Beurteilung der Anforderungen der Stelle vornehmen;— Vorwahl der Kandidaten vornehmen, die die Anforderungen erfüllen;— ein persönliches Gespräch mit jedem vorgewählten Bewerber führen;— die vom Kandidaten vorgelegten Leistungsnachweise prüfen (mindestens ein EFZ);— Auswertung der Fach- und Sprachkenntnisse des Kandidaten;— die vom Kandidaten abgegebenen Referenzen prüfen;— die Zustimmung des Kandidaten erhalten, bevor sein Dossier versendet wird;— die Dossiers mit einer Synthese beifügen (siehe Details unter Kap. 2.4 Punkt 2);— ein vollständiges Bewerbungsdossier den HR der ZAS einreichen, das den Lebenslauf, die Arbeitszeugnisse, die Diplome und eine Kopie der Ausweispapiere beinhaltet;— die Termine organisieren und befolgen sowie das Feedback des Kandidaten an die HR der ZAS abgeben;— persönliche Benachrichtigung der Kandidaten über die von den HR der ZAS getroffenen Entscheide.

Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS)

street: Avenue Edmond-Vaucher 18

name: (16121) 602 – Ausschreibung für den Restaurantbetrieb der ZAS

Data Conversion Service SA

street: rue de l'Aubépine 6 – CP 372

Interiman Group Services SA

street: Avenue de Montchoisi 35

Randstad (Schweiz) AG

street: Rue du Mont Blanc 5

Accès Personnel SA

street: Rue Eugène-Marziano 15

BS-Team Sàrl

street: Route de Vaularbel 18


description:
Die vorliegende Ausschreibung „ARUBA“ ermittelt den besten Anbieter für die Detailkonzeption, die Realisierung, den Betrieb sowie die Weiterentwicklung einer Rail Integrator Lösung (RI).
                  Die SBB sucht einen Anbieter
                  — mit einer am Markt befindlichen SaaS-Plattform, auf welcher bereits verschiedene Kunden aus dem Bereich Travel & Transport (vorzugsweise EVU's) produktiv sind.
                  — welcher in der Lage ist, ausgewählte EVU auf seiner SaaS-Plattform anzubinden und zu betreiben.
                  — welcher die SBB-spezifischen Anforderungen umsetzen kann
                  Siehe die vollständige Beschreibung zum Beschaffungsgegenstand in den beiliegenden Angebotsunterlagen, Ziffer 1.3.

title: ARUBA.

description: ARUBA.

SBB Informatik

street: Lindenhofstraße 1, Worblaufen

Amadeus IT Group SA

street: Salvador de Madariaga, 1

countryName: ES


name: cablex AG,Tannackerstrasse7, 3050 Bern, Suisse

name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest

title: N05.60 080173 - Upn.Yverdon - Concise - Prestations de raccordements en énergie, signalisation et câblage - Lot 201 (ID 6209)

description: Diese Ausschreibung betrifft die BSA-Arbeiten des UPlaNS N05 zwischen dem Autobahnanschluss Yverdon und Concise. Hauptziel der BSA-Arbeiten ist die Sanierung der elektromechanischen Anlagen in Übereinstimmung mit den zu ausführenden Massnahmen des Tiefbaus. Die Arbeiten betreffend folgende Elemente: -Erneuerung oder Änderung der Verteilerkästen -Kabelzug Niederspannung (zirka 5.5km) -Kabelzug LWL (zirka 27km) -Stromversorgung der Feldinstallationen (Feldgehäuse, Ölabscheider, Wetterstation und Rückgewinn der bestehenden Geräte) -Erstellen von LWL-Muffen -Erdung der neuen Installationen, der Leitplanken unter Hochspannungsleitungen -Überspannungskabel SBB unter dem Viadukt -Abbau

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


name: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

title: Zwei Prototyp-Laserquellen zum Aufbau eines 2-Photonen-Abbildungssystems und eines nichtlinearen Hochdurchsatz-Beugungssystems


title: Provisorium Schulhaus Lindenberg, 8630 Rüti

description: Liefern und Erstellen von Mietprovisorium ( Container oder Modullösung)

awardCriteriaDetails:
Eignung des Anbieters: 10
Personalstruktur: 5
Qualität des Projektvorschlags: 10
Werkpreis: 75


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Division Infrastruktur

title: Contrat-cadre technique secondaire sous-stations

description: FFS Infrastruttura Energia di Zollikofen costruisce e rinnova sottocentrali e posti di distribuzione nella rete di energia ferroviaria a 16.7 Hz delle FFS. Al settore aziendale Progetti ed Engineering spetta, tra le altre cose, la responsabilità della tecnica secondaria necessaria (tecnica di guida degli impianti, protezione elettrica, rilevamento del consumo energetico). Le FFS indicono quindi un bando per la «realizzazione chiavi in mano» degli armadi interruttori della tecnica secondaria, suddivisa in tre pacchetti di lavoro come specificato di seguito.

eligibilityCriteria: Selon les conditions de l'appel d'offres.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description:
Die Werkleitungsanlagen von Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Swisscom, upc cablecom GmbH sowie
Abwasserentsorgung sollen im Gebiet Oberwiesen (mit den Straßenzügen Höhen-, Wiesen-, Fichten- und
Tannenstraße) gemäß einem koordinierten Sanierungsprojekt erneuert werden.
Die Kanalisation ist von Misch- auf Trennsystem umzubauen.
Das Projekt sieht die Totalsanierung der Netzinfrastruktur mit Erschließungsleitungen und über hundert
Hausanschlüssen für alle obigen Werke vor.
Ausgeschrieben werden die Tiefbauarbeiten für Erschließungsleitungen bis hin zum Hausanschluss.
Die Arbeiten umfassen die Tiefbauarbeiten mit anschließender etappenweiser Instand Stellung des
Straßenoberbaus.

title: Oberwiesen, Tiefbauarbeiten Kanalisation und Werke.

Bauverwaltung Wittenbach

street: Dottenwilerstraße 2


name: Fachhochschule Nordwestschweiz Schuthess-Allee 1, 5200 Brugg

title: Submission FM-Dienstleistungen "Kunstfreilager Dreispitz", Fachhochschule Nordwestschweiz

description: Der Auftragnehmer wird beauftragt die Reinigung der Gebäude und Arealfläche an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Florenz-Strasse auszuführen. Ziel ist es, in den beauftragten Objekten und der Arealfläche die Aufrechterhaltung des Gebäudebetriebs auf einem mit dem Auftraggeber festgelegten Niveau sicherzustellen. Dabei stehen die Kundenzufriedenheit, die Werterhaltung, der ökologische und ökonomische Produkteeinsatz sowie Transparenz und klare Schnittstellen in der Leistungserbringung im Vordergrund.

eligibilityCriteria: 02.04.2013 Kosten: Keine


name: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Daniel Rey,Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail:

title: La construction d'un centre de compétences mutualisé - Eterpys CFC 294 - Ingénieur CVC


description: Travaux de maçonnerie, béton, canalisations

title: Extension du Collège de l'Esplanade à Begnins

Commune de Begnins

street: Route de St-Cergue 14


name: Commune de Montreux, à l'attention de Didier Pillot,Rue du Temple 11, 1820 Montreux, Suisse, E-mail:

title: Sécurisation et Restructuration du Centre des Congrès d’Exposition - CCE Montreux

description: Fourniture de l'ensemble de la lustrerie pour le centre des congrès à Montreux.

eligibilityCriteria: Français


description:
Die vorliegende Ausschreibung umfasst zwei benachbarte Bauvorhaben im Zentrum der Gemeinde Geroldswil.
                  Das Gesamtprojekt ist in zwei Teilobjekte (GERO und HUEB) gegliedert.
                  Submissionen und Ausführung beider Objekte werden zusammen durchgeführt.
                  GERO:
                  Objektbezeichnung: Neubau Zentrumsüberbauung Geroldswil, Baufeld Ost.
                  Bauwerksart: 4 MFH auf gem. Sockelgeschoss mit Gewerbenutzung im EG und 2 geschossiger TG.
                  Raumprogramm: 27 Wohnungen, Gewerbefläche für Grossverteiler, Gewerberaum für kleineres Ladengeschäft, Wasch-/Trockenräume, Veloraum und 2 UG mit AEH und Kellerräumen.
                  HUEB:
                  Objektbezeichnung: Erweiterungsbau Überbauung Huebwiesenstrasse 19-23, Geroldswil.
                  Bauwerksart: MFH aus 2 Gebäudeteilen, verbunden über offenes Treppenhaus mit Gewerbenutzung im Sockelgeschoss; ergänzend Ertüchtigung der bestehenden TG bezgl Brandschutz und Lüftung.
                  Raumprogramm: 12 Wohnungen, Gewerbefläche für Ladengeschäft im EG, 1 UG mit Kellern und Trockenraum.

title: Zentrumsüberbauung Geroldswil, Baufeld Ost und Erweiterung Huebwiesenstrasse 19-23

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Gemeinde Geroldswil

street: Huebwiesenstrasse 34

Streuli Bau AG Kilchberg

street: Dorfstraße 145


description: Das Angebot umfasst die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Ausrüstung der Gasanlage inkl. Gasometer, Gasfassung, Rohrleitungen und Sicherheitsvorrichtungen.

title: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der maschinellen Ausrüstungen der Gasanlage

HOLINGER AG

street: Mellingerstrasse 207


description: 221.6 Außentüren aus Metall

title: Sanierung Zentralgebäude und Pavillons 1, 3, und 4

description: 221.6 Außentüren aus Metall

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


description: Lieferung von Bahnschotter der Klasse 2.

title: Lieferung von Bahnschotter Klasse 2

Rhätische Bahn AG

street: RhB Strasse 1


name: UniversitätsSpital Zürich Direktion Betrieb Bereich Einkauf

description: Aufgrund dieser Ausschreibung wird der Lieferant bestimmt, welcher das UniversitätsSpital am wirtschaftlichsten mit einer biplanen Koronarangiographieanlage beliefern kann. Ziel ist es, mit Inbetriebnahme des 2. Elektrophysiologischen Labors die Patientenzahlen weiter zu steigern und weiterhin Spitzenmedizin bei gutem Service und Flexibilität anbieten zu können.

title: Beschaffung einer biplanen Angiographieanlage

street: Spöndlistrasse 9

Philips AG

street: Allmendstraße 140


name: Tiefbauamt des Kantons Bern Nationalstrassenbau

title: Beratung A5 Ostast - Nachträge Klageverfahren


title: Neubau Pflegezentrum "In der Au" Volketswil BKP 258 Küchen

description: Neubau Pflegezentrum

awardCriteriaDetails:
Offertpreis: 60
Qualität der angefragten Unternehmungsreferenzen: 30
Termine: 5
Lehrlingsausbildung: 5


name: ARGE ZE DIV MUR c/o ACG Autcomp Grischa AG

name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: 080414 N03/76 UPlaNS Murg – Walenstadt, Los 102 Zentrale Einrichtung - Divers

description: Für die Inventarobjekte (inkl. Vorzonen) - BSA Tunnel Murgwald, Murg - BSA Tunnel Quarten, Quarten - BSA Tunnel Fratten, Unterterzen - BSA Tunnel Hof, Mols - BSA Tunnel Raischibe, Walenstadt zu beschaffende Lieferungen / Leistungen: Umfang Niederspannung: - NS-Provisorium (4 Felder) 7 Stk. - Einspeisefelder Normal- und Notnetz 17 Stk. - Hauptverteilungen Normal- und Notnetz 17 Stk. - Allgemeinverteilungen Normal- und Notnetz 17 Stk. - 92 Unterverteiler in Alarmkasten (87 in SOS-Nischen / 5 in QV) - 7 Unterverteiler in Querverbindungen anpassen - 990 V Transformatoren 4 Stk. - Überwachung sämtlicher Sicherungsautomaten - Überwachung der EMV- und Blitzschutzeinrichtungen - Überwachung der USV-Anlage - Messung von Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung und Leistungsfaktor Umfang Lüftung: - Anlagesteuerungen (3 Stk.) und Lokalsteuerungen (12 Stk.) - Schaltgerätekombinationen LUF (24 Stk.) - Sensorik: Strömungsgeschwindigkeit (6 Stk.) und Sichttrübung (12 Stk.), inkl. Auswertung Umfang Divers: - Anlagesteuerungen (10 Stk.) und Lokalsteuerungen (17 Stk.) - Remote I/O, - Schaltgerätekombinationen DIV (17 Stk.) - Überwachung und Ansteuerung der 8 neuen MS-Anlagen - schrittweise Demontage bestehendes SRS-System Leistungen Allgemein: - Projektmanagement (Termine, Bauprogramm, Fachtechnik, Realisierungspflichtenheft, Kosten) - Engineering (Schrank-Layout, Datenpunktliste, Konfiguration und Parametrierung etc.) - Systemaufbau, Werkprüfung, Lieferung - Installation in den Zentralen, SOS-Nischen und QV komplett - Konfiguration und Parametrierung gemäss Vorgaben für die BSA-Anlagen - Einbindung der Lokalsteuerung HLK in die Anlagesteuerung Divers - Einbindung der Schutz- und Steuerelemente der Mittelspannungsanlage - Etappierte Inbetriebsetzung, Integration und Tests - Demontage und fachgerechte Entsorgung der bestehenden Energieverteilungen - Demontage und fachgerechte Entsorgung der bestehenden Lüftungssteuerung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
ZK1: PREIS: 50
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN: 40
unterteilt in::
- ZK 2.1: Qualität Ausrüstungen: 10
- ZK 2.2: Qualität Ausführungen (Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag für die Erneuerung / Erweiterung der Teilanlage): 20
- ZK 2.3: Qualität Bauprogramm (Länge der Bauzeit, Plausibilität des Bauprogramms und der Bauabläufe): 10
ZK3: ORGANISATION, RISIKOANALYSE, SCHLÜSSELPERSONEN: 10
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear:
(auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Regtec SA/Atelier D21 Sàrl/BATÏQ, à l'attention de Munari philippe,Route de Berne 109, 1010 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41793371826, E-mail:

title: Fondation Mont-Calme - Lausanne CFC 251 SDB préfabriquées Pour la construction d'un EMS de 122 lits

description: EMS Mont-Calme Construction en 2 étapes d'un Etablissement Médico-social de 122 lits

eligibilityCriteria: Les bureaux intéressés à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.


name: Fondation Clos Fleuri,rue de Vevey 230, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 60 30, E-mail:

title: Transport des élèves de l’École de l’Institution Clos Fleuri à Bulle

description: Détails dans les documents de l'appel d'offre. En résumé: Les transports suivants sont à considérer dans le présent marché : A)Transport des élèves de 1H à 13H. B)Transport de classes vers les activités sportives.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est

description: Siehe Punkt. 4.5 „Sonstige Angaben“.

title: N02 Secondo tubo San Gottardo (2TG) – Los 122, Bahnanlagen – Baumeister- und Bahntechnikarbeiten

description: Siehe Punkt. 4.5 „Sonstige Angaben“.

street: Via C. Pellandini 2a


title: Sanierung Schulhaus Lindenbüel, BKP 285 Malerarbeiten

description: Sanierung Schulhaus Lindenbüel, Innere Oberflächenbehandlung, Bodenflächen ca. 610m2, Wandflächen ca. 5'000m2, Deckenflächen ca. 550m2, Fensterrahmen ca. 7'000m1, Heizkörper, allgemeine Metallbauarbeiten.


description:
Die militärischen Nutzungen in der Region Frauenfeld werden auf dem Areal des Waffenplatzes Auenfeld konzentriert. Das Areal der Kaserne Auenfeld in Etappen, für die Unterbringung von gesamthaft 1 700 Personen, ausgebaut. Die bestehenden Gebäude werden grösstenteils weiter genutzt und entsprechend saniert. Zur Abdeckung der weiteren Nutzungen sind zusätzliche Neubauten vorgesehen.
                  Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen die Elektroanlagen für das Baufeld 2 / SÜD der 1. Bau- Etappe beschafft werden.

title: Armasuisse Immobilien, Auenfeld, DNA-A/1788: BKP 230 Elektroanlagen, Baufeld 2 / SÜD – Frauenfeld, TG.

armasuisse Immobilien

street: Blumenbergstraße 39


title: Neubau Lido Sarnen

description: – Gartenanlagen Lido (Gärtnerarbeiten, Bepflanzungen, Ausstattungen, Spielplätze, etc.) – Gartenanlagen Camping/Erschliessung (Gärtnerarbeiten, Bepflanzungen, Ausstattungen etc.) – Strassenbau (Unterbau, Beläge für Strassen, Wege und Plätze, etc.)

eligibilityCriteria: 21.08.2009 CHF 5.00 in Briefmarkenform


title: Bezirksgebäude Dietikon, Neumattstrasse 11-15, 8953 Dietikon, Neubau

description: Innere Abschlüsse in Metall

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Gemeinde Abtwil,à l'attention de Stefan Balmer, Schulhausstrasse 2, 5646 Abtwil, Suisse

title: Erweiterung und Sanierung Schulhaus Abtwil

description: Architekten-Honorarauftrag


name: Ville de Meyrin, à l'attention de David Marti,Avenue de Vaudagne 13, 1217 Meyrin, Suisse, Téléphone: 022.989.16.00, E-mail:

title: Services de sécurité

description: Rondes de surveillance préventive et interventions sur les sites désignés, essentiellement des écoles, parcs et autres lieux publics sur l'ensemble du territoire communal, subsidiairement contrôle et surveillance nocturne lors de manifestations.


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt

title: H 8, Strassenentwässerung Schwyzerbrugg, Bennau

description: Neubau einer Meteorentlastungsleitung und einer Strassenentwässerungsleitung inkl. Schlammsammlern sowie Erstellen von Randabschlüssen entlang Grundstücksgrenzen inkl. Belagsarbeiten Randabschlüsse ca. 400 m Beläge ca. 600 to Aushub ca. 800 m3 Rohrleitungen ca. 390 m Kieslieferungen ca. 650 m3 Kontrollschächte und Schlammsammler ca. 18 Stk

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:
Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag:


name: MAB-Ingénierie S.A.,Avenue de la Gottaz32, 1110 Morges, Suisse

name: Messicoles - Association d'architectes Dreier Frenzel Sàrl & Tekhne SA, à l'attention de Alexandra Costela,Place de Cornavin 12, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: +41 22 715 27 80, E-mail:

title: Mandat d'ingénieur électricité - FIVV Fondation immobilière de la Ville de Veyrier - Messicoles - Trois immeubles de logements à Veyrier

description: Mandat d'ingénieur électricité selon SIA 108 (éd. 2014) Cf. cahier des charges de l'appel d'offres


title: Modularer Schulhausbau in Holzbauweise, Pieterlen, Generalunternehmer-Auftrag

description: Generalunternehmer-Auftrag für eine Schulraumerweiterung in Holz-Modulbauweise, BKP 214 Holzbauunternehmer federführend als GU. 4 Klassenzimmer sowie die notwendigen Nebenräume in einem 2-geschossigen Neubau, bestehend aus 24 Raummodulen. Nutzung auf unbestimmte Zeit, nachträgliche Aufstockung um 3. Geschoss möglich. Die genaue Aufgabenstellung kann den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

eligibilityCriteria: Angefragt sind General-Unternehmerleistungen über sämtliche im Vorspann, Pkt. 4.2.6 gelistete Arbeitsgattungen. Als Anbieber fungiert ein ausgewiesener Unternehmer mit dem Leistungsangebot in der BKP-Nummer 214, Montagebau in Holz. Eine Aufteilung in Lose ist nicht vorgesehen. Teilangebote und unvollständige Angebote werden nicht berücksichtigt.


title: Sekundarstufenzentrum Burghalde, Baden: BKP 248 Dämmung HKS+Brandabschottung

description: Dämmung HKS und Brandabschottung für die neue Schulanlage Burghalde in Baden.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Infrastruktur, Projekte, Engineering, Ingenieurbau, Luzern

description:
Die Bahnhöfe Zofingen, Reiden, Wauwil, Nebikon und Aarburg-Oftringen erfüllen derzeit die Anforderungen des BehiG nicht und sollen dementsprechend aufgerüstet werden. Damit diese Ziele erreicht werden können, müssen die infrastrukturellen und planerischen Voraussetzungen geschaffen werden.
Um einen hindernisfreien Zugang zu gewährleisten müssen gemäß BehiG die Perrons in den Bahnhöfen auf eine Standardhöhe von 55 cm über der SOK erhöht werden.
Das Projekt wird in 5 Module aufgeteilt:
— Modul 1: Bahnhof Zofingen,
— Modul 2: Bahnhof Reiden,
— Modul 3: Bahnhof Wauwil,
— Modul 4: Bahnhof Nebikon,
— Modul 5: Bahnhof Aarburg-Oftringen.

title: Linie 500, Bahnhöfe Zofingen, Reiden, Wauwil, Nebikon, Aarburg-Oftringen – Perronerhöhung P55.

street: Zentralstraße 1

Ingenieurbüro Kost + Partner AG

street: Industriestraße 14


name: Spataro Petoud Partner SA, Succursale di Lugano

title: N13 EP 02 Mesocco, prestations d'appui au maître d'ouvrage.

description: Le projet «N13 EP 02 Mesocco» intéresse le tracé de l'autoroute N13 dans le canton des Grison entre les km 24 400 et 29 800 sur le territoire des communes de Soazza et Mesocco.La limite sud au km 24 400 correspond au sous-voie Campagna Soazza, tandis que la limite nord au km 29 800 correspond à la butée nord du pont Quadinei.La fourniture de soutien au commettant, objet du présent appel d'offres, qui concerne le soutien au commettant dans le développement des bases du projet, dans les achats, dans la gestion économique et dans la gestion de la qualité ainsi que dans l'accompagnement technique du projet.En particulier sont prévues les prestation de soutien depuis le projet AP jusqu'à complète exécution de l'ouvrage (phases de projet d'exécution AP, AP+Publication, projet de détail DP, concept d'intervention MK, projet d'intervention MP, choix des mandataires «direction des travaux (DLL)», appel d'offres S, réalisation/exécution. Début prévu de l'activité le 18.12.2015.Pour le détail des prestations voir la documentation.Nombre global total d'heures prévu pour le mandat objet de ce appel d'offre hases:— de conception DP/MP, procédure d'adjudication (S) et pour la phase de construction (B) et l'exécution de l'intervention (MA) qui seront nécessaire pour le projet «SPB»,— de construction (B) et exécution de l'intervention (MA) qui seront nécessaire pour le projet «SPC»,— de conception AP, procédure de publication (P), conception DP / MP, procédure d'adjudication (S) et pour la phase de construction (B) et l'exécution de l'intervention (MA), qui seront nécessaire pour le projet «SPD»,Pour une description détaillée des prestations voir CFR. de la documentation.Nombre global total d'heures prévu dans cette appel d'offres: 46 600.

awardCriteriaDetails:
Les indications concernant les critères d'adjudication doivent être joints au dossier d'offre::
CA1: analyse des taches et marche à suivre:
CA2: compétences et références du soumissionnaire en relation aux taches á effectuer:
Qualité de l'organigramme par rapport aux taches prévues, analogie avec la référence:
CA3: compétences et références des personne clé par rapport aux taches á effectuer:
Subdivisés en::
- CA3.1: Chef de projet SC/BHU:
- CA3.2: Remplaçant du chef de projet SC/BHU et responsable des ouvrages d'art:
L'évaluation du CA3 pour chaque personne clé sera effectuée sur la base des documents suivants, remis avec l'offre::
-expérience de travail avec la fonction et le travail de cette annonce:
-autres avantages spécifiques en relation avec le projet de cette annonce:
-formation et perfectionnement:
CA4: PRIX:
Evaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0.:
Entre ce deux extrêmes, l'évaluation est linéaire (arrondi à deux points après la virgule). Les éventuels réductions proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Échelle de notation pour les critères d'attribution restantes:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5::
0 = évaluation impossible;:
Aucune information:
1 = critère très mal rempli;:
Informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli;:
Informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne;:
Qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante;:
Bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante;:
Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500 points).:

street: Via la Santa 9


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Gesamtsanierung AWA Utengasse 36, Basel, BKP 242 - 243 Heizung

description: BKP 242-243 Heizung in denkmalgeschütztem Gebäude.

street: Münsterplatz 11, Postfach

Rosenmund Haustechnik AG

street: Reinacherstrasse 261


name: Service achats transports publics genevois

title: Remplacement des copieurs multifonction ou multicopieurs.

description: L'objectif principal du projet est de louer des copieurs multifonctions (maintenance comprise) dont les fonctionnalités répondent aux exigences du cahier des charges.

procurementMethodDetails: OPEN

street: Route de la Chapelle 1


name: Amt für Landwirtschaft und Geoinformation

title: Präqualifikation GM/AV Berggebiet Lohn/Mathon.

description: Ingenieurarbeiten Gesamtmelioration (GM) Berggebiet Lohn/Mathon (ca. 600 ha); amtliche Vermessung in Kombination mit der GM (Zweitvermessung).

street: Grabenstraße 8


description: BKP 273.0 Innentüren aus Holz

description: BKP 272.0 Innentüren aus Metall

description: BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall

title: BAV 41521 Stadtspital Triemli, Instandhaltung Turm 3. Etappe

description: Instandhaltung Turm 3. Etappe BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall BKP 272.0 Innentüren aus Metall BKP 273.0 Innentüren aus Holz


title: Allschwil, Strassensanierung Spitzwaldstrasse, Abschnitt Baslerstrasse bis Lerchenweg

description: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: a) Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. b) Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. c) Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Preisangebot (bereinigt): 70
ZK 2: Bauprogramm: 20
ZK 3: Schlüsselpersonen: 10


title: EVB-SWN: Energiezentrale BKP 232 Elektroinstallationen

description: Erstellung der Elektroinstallationen in der Energiezentrale des Energieverbundes Bielersee. Der detaillierte Leistungsbeschrieb ergibt sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Referenzen: 20
Schlüsselpersonen: 10


title: 519 Mehrzweckhalle Vals Bühnenbau

description: Neubau Mehrzweckhalle, Ergänzung an bestehende Schulanlage, Massivbauweise.

eligibilityCriteria: gem. Ausschreibungsunterlagen


name: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

title: Nest Baumeisterarbeiten

description: Siehe Formular Vorspann C4

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Termine: 20
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30
Preis: 50
Termine: 20
Allgemeine Firmenbeurteilung / Referenzen: 30


title: Prestations de traductions

description: Le donneur d'ordre cherche un mandataire en mesure de procéder à la traduction correcte de textes d'allemand en français (Suisse) et, au cas par cas, à des révisions de textes. La prestation doit être fournie en temps utile en respectant les exigences de qualité (uniformité de la terminologie) et de sécurité. Le mandataire doit fondamentalement être disponible pendant les heures usuelles de bureau ( 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 ) les jours ouvrables et, parfois, également le week-end, voire pendant les jours fériés si nécessaire.


name: S. Facchinetti SA,Les Gouttes-d'Or 78, 2009 Neuchâtel, Suisse

name: AJS ingénieurs civils SA, à l'attention de Mme Christine Knodel,Rue de la Place d'Armes 5, 2001 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 720 01 00, Fax: 032 720 01 01, E-mail:

title: Réfection et assainissement - RC5 Rue de Soleure, 2525 Le Landeron

description: Réfection de chaussées sur 950 m. Assainissement des réseaux eaux usées et eaux claires. Exécution d'une batterie de tubes (électricité, TT et vidéo). Pose du nouveau réseau pour l'éclairage public. Phases de travaux pour garantir l'accès des riverains.

eligibilityCriteria: Respect de la loi sur les marchés publics et son règlement d'application.


name: Kanton Wallis Departement Verkehr, Bau und Umwelt

title: Wereya Vorschüttung Ost / L06621 A9 / Verbindungsstrasse Visp West

description: - Vorschüttung der Zufahrtsrampe zur neuen Vispabrücke mit Erstellung einer Stützmauer seitens geplantem Rhonebett - Einbau von Messgeräten zur Überwachung

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Commune de Meyrin - Service de l'urbanisme, des travaux et de l'énergie, à l'attention de Mr S. Blondet,2, rue des Boudines, 1217 Meyrin, Suisse, Téléphone: 022.782.82.82, Fax: 02.782.30.94, E-mail:

title: ASSAINISSEMENT CITE MEYRIN - LOT n°3 - LAC DES VERNES

description: Réalisation d'un lac de rétention des eaux pluviales (surface plan d'eau env. 25'000 m2) par modelage déblai / remblai du terrain existant et pose d'une natte d'étanchéité. Construction de petits ouvrages hydrauliques en béton armé avec vannes et équipements divers pour la gestion et le prétraitement des eaux, à l'entrée et à la sortie du lac. Construction de petits ouvrages en bois tels que passerelle, cabane, cheminement, ponton, .... Les plantations feront l'objet d'un appel d'offres séparé.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description:
Leistungsumfang:
— Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Einbau, der Elemente der Brauchwasserversorgung und Entwässerung CBT (u. a. Pumpen, Schieber, Wasserleitungen, Messeinrichtungen inkl. Energieversorgung, Leistungskabel und Steuerung, Kopfrechner mit Verbindung zu übergeordnetem Leitsystem);
— Alle Prüfungen / Nachweise ab Materialeingang im Werk, über Werkstatt- und Werkprüfungen, Prüfungen auf der Baustelle (u. a. Liefer- und Montageprüfungen) bis hin zur Inbetriebnahme der Komponenten und der Abnahme im Rahmen der Inbetriebsetzungsphase A des CBT (ab April 2020) sowie diverse spezielle Prüfungen und Nachweise auf Grund der Betriebsbedingungen im CBT;
— Lieferung des erforderlichen Materials und Zubehörs für alle erforderlichen Montage-, Wartungs- / Unterhalts- und Reparaturarbeiten;
— Projekt- und Bauführung (Teilnahme an Projekt- und Bausitzungen, Koordination mit Bauherr und Fachbauleitung, etc.);
— Mitarbeit / Erstellung von Nahtstellendokumenten zu anderen ...

title: Los 890G, Brauchwasserversorgung und Entwässerung CBT.

AlpTransit Gotthard AG

street: Zentralstraße 5


title: Kongress Hotel Davos, Sanierung Haustechnik und Fassade, Davos Platz, BKP 242/243 Heizungsanlagen Etappe 2

description: BKP 242/243 Heizungsanlagen Etappe 2