name: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur

title: Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern, BB 6.1 / SKP 233.01 Leuchten und Lampen Los 1, Technikleuchten.

description: Nördlich des Intensivbehandlungs-, Notfall- und Operationszentrums (INO) ist auf dem Baubereich 6.1 der Neubau für das Organzentrum vorgesehen. Auf dem Baubereich soll die erste Etappe des künftigen Masterplanes umgesetzt werden. Dieser sieht vor, die komplette Urologie, Zusatzflächen mit den Ambulatorien, den operativen Bereich und die bettenführenden Stationen (IMC und Allgemeinpflegestationen) dort unterzubringen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten der Frauenklinik müssen die Neonatologie, die Geburtenabteilung sowie der Operationstrakt vorübergehend aus dem Gebäude der Frauenklinik ausgelagert werden. Der Neubau kann in einer ersten Phase als Wechselstellung für die Frauenklinik genutzt werden. Nach der Zwischennutzung durch die Frauenklinik wird das Gebäude zum Organzentrum ausgebaut.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzprojekte:

street: Freiburgstrasse

Zumtobel Licht AG

street: Ch. des Fayards 2

Technolux AG

street: Erlenauweg 4


name: Itten+Brechbühl AG,à l'attention de Chantal Hauswirth, Nordring 4 A/ Postfach 608, 3000 Bern 25, Suisse, Téléphone: 031 340 81 87, Fax: 031 340 81 12, E-mail:

scheme: CPV

title: Spitalzentrum Biel AG, Fachplanerleistung für den Ersatz und Sanierung der Kälteanlage

documentType: tenderNotice

description: Mit dieser Ausschreibung wird von der Spitalzentrum Biel AG ein Fachplanerteam gesucht für den Ersatz und die Sanierung der Kälteanlage. Der Kern des Areals wird künftig mit einer zentralen Kälteanlage versorgt mit dem Ziel eines Verbundes der zwei grossen Klimakältezentralen. Die Umsetzung muss per Ende 2014 abgeschlossen sein, da die meisten Kältemaschinen mit dem Kältemittel R22 betrieben werden und dieses ab 31.12.2014 nicht mehr nachgefüllt werden darf.

eligibilityCriteria: Es soll ein Fachplanerteam bestehend aus Kälteingenieur und Elektroingenieur ermittelt werden. Vertragspartner der Bauherrschaft ist der Kälteingenieur. Es können alle Fachleute teilnehmen. Ebenfalls sind alle bisher beteiligten Personen oder Teams befugt an der Ausschreibung teilzunehmen.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren

countryName: CH

initiationType: tender


description: Installations électriques et de ventilation pour le local technique destiné à recevoir les installations sanitaires de traitement et gestion des eaux pour un dispositif de jeux d'eaux sur la place publique du Grand Salève.

title: Marché n°. 30 — aménagements extérieurs — fontainerie — installations électriques et de ventilation.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: works

Mairie de Veyrier

street: Place de l'Eglise 7-9


name: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich, Suisse, E-mail:

title: BAV 40180 Suchtbehandlung Frankental

documentType: cancellationDetails

description: Instandsetzung und Umnutzung BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

eligibilityCriteria: Deutsch


name: armasuisse Immobilier,à l'attention de Marianne Zürcher, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail:

title: Gesamtsanierung Kaserne Auenfeld, Wpl Frauenfeld, 1. Etappe: BKP 242 Heizungsanlage Baufeld WEST

description: Die Bereitstellung der Wärmverteilung und des Brauchwarmwassers im Kasernenareal erfolgt aktuell über das Fernwärmenetz. Im Zuge der Gesamtsanierung wird das Fernwärme- durch ein Niedertemperaturnetz abgelöst. Mit dieser Ausschreibung sollen die Heizungsanlagen für das Baufeld WEST mit zwei neuen Ausbildungshallen AG + AD beschafft werden. Hierbei werden erdverlegte Leitungen am neuem Niedertemperaturnetz angeschlossen und in das Baufeld West geführt. Mit den erdverlegten Leitungen werden zusätzlich die Erschliessungsleitungen für die Gebäude der 2. Bauetappe im Baufeld WEST ausgeführt. Die Neuen Ausbildungshallen AG + AD sind identisch. Diese werden ab Gebäudeeintritt der erdverlegten Leitungen an die Wärmverteilgruppe Luftheizapparate angeschlossen. Die Halle wird für einen frostsicheren Betrieb mit Umluftzheizgeräten ausgestattet. In den WC-Räumen sind Heizwände vorgesehen. Die Brauchwarmwasserbereitstellung ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der Zuschlagskriterien.

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 20
Projektorganisation: 10


name: Kinemetrics Inc.,222 Vista Avenue, 91107 Pasadena CA, Etats-Unis d'Amérique

name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

documentType: awardNotice

title: Renouvellement du réseau d’accéléromètres : Capteurs

description: Dans le cadre de la première phase (2009-2012) du renouvellement du réseau d’accéléromètre national, le service sismologique Suisse va faire l’acquisition de 30 enregistreurs à grande gamme dynamique associée à l’acquisition de 30 capteurs (voir la description correspondante). Les instruments du réseau d’accéléromètre dont la gestion fait partie des tâches principales du Service sismologique suisse, seront ainsi amenés aux dernières normes de la technique. Les capteurs devraient remplir les configurations de base suivantes : - Modèle en version triaxiale - Accélération maximale 2g ou 4g - Gamme dynamique de 135dB au minimum - La bande passante du signal de DC à 200Hz Les configurations détaillées requises se trouvent dans le cahier des charges « Specification Documentation : Data-Loggers for the Swiss Strong Motion Network SSMNet » L’installation des capteurs sera effectuée par le Service sismologique suisse. La seconde phase (20012-2016) du développement du réseau a été en principe acceptée mais ne fait pas partie de ce présent appel d’offre

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: H19 H416 Entwässerung Baumeisterarbeiten

description: Regie Fr. 50'000.00; Beton 100 m3; Aushub 200 m3; Instandsetzung Mauerwerk 200 m2; Entwässerungsleitungen 120 m


currency: CHF

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: 4 adjudications à 1 chef de projet comme "SCRUM Master". Durée de l’intervention: 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2012, avec option jusqu’au 4e trimestre 2014 Mandat de base par adjudication: 1 950 heures.

title: (1050) 609 Insieme II Volet 7.

street: Fellerstrasse 21

Born Informatik AG

street: Morgenstraße 129

Wistar Informatik AG

street: Morgenstr. 136A

Mimacom AG

street: Brunnhofweg 41


name: Centre de compétence achats et coopérations CC OMC

description: Entretien des détecteurs de fuite et révision des citernes.

street: Guisanplatz 1

NeoVac ATA AG

street: Eichaustrasse 1

Dionys Riedo AG

street: Au Tombex 43

EPP Tankrevisionen

street: Brämenhofstatt 9


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Projektieren und Realisieren,à l'attention de Tobias Klapproth, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 5566, Fax: 043 259 5156, E-mail:

title: Weiningen, Strassenraumgestaltung inkl. Werkleitungen

description: Strassenbau und Werkleitungsbau (Wasserleitung, Fernwärme, EKZ, öffentliche Beleuchtung, Entwässerung, Swisscom, Gas) in bebautem Gebiet. Die Bauarbeiten finden unter Verkehr statt. Gemeinsame Beschaffung für mehrere Auftraggeber. Hauptmengen: Strassenfläche16'000 m2 Gehwegfläche7'500 m2 Wasserleitung1'800 m’ Wasserleitung Hausanschlüsse100 Stk Fernwärme Hauptleitung (Vor-, Rücklauf) 2 x 1’300 m’ Fernwärme Seitenäste (Vor-, Rücklauf) 2 x 1’450 m’ Abwasserleitung 1’150 m’ EKZ Trassee 1'100 m’

eligibilityCriteria: Den Bauvorhaben angepasste wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen Schlüsselpersonen: 15
Auftragsanalyse: 25


name: p.a. BG Ingénieurs Conseils SA,Rue de la Gare 16, 2502 Bienne, Suisse

title: A16 Court - Tavannes, prestations d'ingénieurs pour les équipements d'exploitation et de sécurité (EES) Lot 2 - Installations de communication et de sécurité, signalisation et marquage

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: BAV 22405 Wohnsiedlung Leutschenbach

description: Neubau BKP 273.0 Innentüren aus Holz


name: Kreutzer & Cie SA,2, Rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, Suisse

name: Service bâtiments et technique, à l'attention de M. Torrent,78, avenue de la roseraie, 1211 Genève 14, Suisse

title: Division privée - installation courant fort et courant faible

description: transformation de chambres avec sanitaires privés réfection des locaux de soins et des locaux communs

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


Fondation des Parkings

street: 1 carrefour de l'Etoile


name: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

title: Materialprüfungen an Rückstellmustern von Schlauchlinern.

description: Anzubietende Prüfungen: - Dreipunkt Biegeversuche - Wasser-Dichtheitsprüfung - 24-Stunden-Kriechneigung - Bestimmung des Reststyrolgehalts - Harzidentifikation - Bestimmung des Füllstoff- und Glasgehaltes - Spezifisches Gewicht (Dichte) - Fachbesprechung. Die Probeentnahme inkl. Instandsetzung der Entnahmestelle erfolgt bauseits. Die Rückstellmuster (Mindestgrösse 200 x 300 mm) werden bei Bedarf jeweils einzeln durch die Bauherrschaft per Post an das Prüflabor zugestellt. Dazu ist vom Anbieter bzw. von der Anbieterin zwingend eine Empfangsadresse in der Schweiz anzugeben. Nach erfolgter Prüfung sind die Rückstellproben zur Archivierung an das ERZ zurück zu geben. Sämtliche Aufwendungen für die Erstellung von Prüfberichten (inkl. Beurteilung der Resultate) sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

awardCriteriaDetails: Angebotspreis: 100


name: Appenzeller Bahnen AG,à l'attention de Beat Senti, St.Gallerstrasse 53, 9101 Herisau, Suisse, Téléphone: 071 354 56 34, Fax: 071 350 11 53, E-mail:

title: Tiefbauarbeiten Bahnhof Herisau

description: Bau von Personenunterführung und neues Mittelperron.

eligibilityCriteria: 10.01.2013 Kosten: Keine


title: Mischwasser- und Hochwasserentlastung Büsserach

description: Hochwasserentlastung und Mischwasserkanal Obere Grabenstrasse/Brückenstrasse

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


title: (b21000) Berne, Effingerstr. 27 / Belpstr. 14-18, livraison au DFAE

description: Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) sucht ein Generalplanerteam für die Projektierung und Sanierung der Effingerstr. 27 und Belpstr. 14-18. Dabei soll einerseits der geforderte Platzbedarf des EDA per Anfang 2026 bereitgestellt und andererseits für die nächsten 15 Jahren die Räumlichkeiten Instand gesetzt werden. Bei den Eingriffen handelt es sich grösstenteils um Einzelbaumassnahmen, welche je nach Etappierungskonzept und internen Rochaden umgesetzt werden müssen. Die Beurteilung und Einschätzung der einzelnen Eingriffe soll und muss aber jeweils gesamtheitlich über alle Gebäude gemacht werden.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Beschaffungsverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren für Planerleistungen Anwendung.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Preis (exkl. MWST):
ZK 1.1 Honorarangebot netto exkl. MWST: 30
ZK 1.2 Verlässlichkeit des Preises: 15
ZK 2 Plausibilität des Angebotes (Zuverlässigkeit der offerierten Stunden): 15
ZK 3 Qualität (Nachhaltigkeit/Ablauf):
ZK 3.1 Qualität Schlüsselperson: 20
ZK 3.2 Auftragsanalyse Nachhaltigkeit: 10
ZK 3.3 Aufbau und Ablauforganisation: 10
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind im Dokument "Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren" unter Ziffer 3.8 ersichtlich.:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Hochbau- und Planungsamt, Hochbau

title: Liegenschaft Petersgraben 51 in Basel (Rosshof), BKP 272, Innere Verglasungen.

description: Liegenschaft Petersgraben 51 in Basel (Rosshof), Instandsetzung und Nutzungsanpassungen für die Universität Basel. BKP 272, Innere Verglasungen: Lieferung und Montage von Inneren Abschlüssen in Aluminium mit Festverglasungen, EI30 VKF-Zertifiziert.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (Währung: Schweizer Franken): 100
Angebotspreis (Währung: Schweizer Franken): 100


name: Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Infrastruktur, PMI

title: Inselspital Bern / INO F / Ersatz Oblichter

description: Ersatz Oblichter / INO F


description: Im Werkhofareal wird ein neues Energieverteil- und Rechenzentrum (W23 Kopfstation Werkhof) erstellt. Das Gebäude umfasst insgesamt sechs Geschosse, davon ein Untergeschoss sowie eine Dachzentrale. Die Aussenabmessungen betragen ca. 33 x 17.5 m. Die vorgesehene Nutzung wie MS-Anlagen, Trafos, Schaltanlagen, Notstromdieselanlagen, Wärme- und Kälteerzeugung und der Serverraum verlangen kein Tageslicht. Die hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit bedingen eine widerstandsfähige Aussenhaut. Die einzigen Öffnungen bilden die Zugänge zu den Trafos und den Dieselaggregaten sowie die Gebäudeein- und -ausgänge. Es sind sämtliche Elektroinstallationen ab der NSHV für die gesamte Elektroinfrastruktur zu erstellen (ohne Notstromdieselanlagen und. Die benötigten Rohreinlagen sowie die Installationen der Notstromdieselanlagen werden durch Drittunternehmer erstellt. Sämtliche Lieferungen von Stark- und Schwachstromapparaten sind nicht enthalten.

title: W23 Neubau Energieverteil- und Rechenzentrum, BKP 23 Elektroinstallationen

Flughafen Zürich AG, Projektmanagement

street: Postfach


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbau

title: Rialto Basel, Gesamtsanierung Wohn- und Geschäftshaus / Hallenbad, BKP 281.6/282.4 Plattenarbeiten Boden / Wand (Wohnungen, Restaurant)

description: Umfassende Gesamtsanierung mit Sanierung Keramikplattenfassade und Fensterersatz (Fassade denkmalgeschützt), Umbau und Sanierung aller Geschosse und Innenbereiche inkl. haustechnischen Anlagen. Verschiedene Nutzungen: Hallenbad mit Sauna, Gastronomie, Gewerbe und Wohnungen. Erneuerung der Plattenarbeiten für Boden und Wände in Nasszellen und Küchen der Wohnungen und im Restaurant. Fassadengerüste mit Einbringpodesten und Baukran bauseits. Arbeit in mehreren Etappen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Einhaltung Terminprogramm

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Etat de Genève, Département des infrastructures - DI, Office cantonal des bâtiments,bd Saint-Georges 16, CP 32, 1211 Genève 8, Suisse, E-mail:

title: Appel d'offre pour travaux d'enduits, cloisons placoplâtre et faux-plafond placoplâtre

description: Travaux d'enduits, cloisons placoplâtre et faux-plafond placoplâtre dans le bâtiment classé de l'Arsenal et les dépôts enterrés.


name: Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, à l'attention de Stina Herrmann,Stampfenbachstrasse 30, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 21 43, E-mail:

title: Elektronische Bewilligungen im Gesundheitswesen (eBeGe)

description: ZH


name: Walter Meier (Klima Schweiz) AG,Bahnstrasse24, 8603 Schwerzenbach, Suisse

name: Service bâtiments et technique,78, avenue de la roseraie, 1211 Genève 14, Suisse

title: CFH 343 FOURNITURE GROUPE FRIGORIFIQUE - Production énergie nord

description: Fourniture et mise en place d'un groupe frigorifique en toiture


description: Akustikdecken aus Massivholzlamellen, ca. 500 m2.

title: Erweiterung Schulanlage Lenzerheide BKP 283.4 Deckenverkleidungen aus Holz

Gemeinde Vaz/Obervaz

street: Plam dil Roisch


title: Flachdachsanierung HPS Windisch

description: Flachdachsanierung verschiedener Dachflächen

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Qualität: 20
Referenzen: 15
Lehrlinge: 5


title: LED Anzeigen Check-in 1

description: Die Flughafen Zürich AG beschafft als Ersatz für die bestehenden LCD Bildschirmwände im Check-In 1 hochauflösende LED Displays.

eligibilityCriteria: Es gelten die "Allgemeinen Einkaufsbedingungen, Stand Juni 2014 der Flughafen Zürich AG


title: Appel d'offres public pour l'acquisition d'un cabinet dentaire mobile.

description: Ce cabinet dentaire est un véhicule qui doit être aménagé par le soumissionnaire. Le véhicule, son aménagement intérieur et les équipements proposés devront respecter strictement les exigences mentionnées dans le cahier des charges.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Zbinden Posieux SA

street: route de Fribourg 96, Posieux


name: Service achats transports publics genevois

description: Selon cahier des charges.

title: Refonte du site internet des TPG

description: Selon cahier des charges.

street: Route de la Chapelle 1


name: Commune de Denens, à l'attention de Bernard Perey,Rue de la Cité 1, 1135 Denens, Suisse, Téléphone: 021 801 79 27, E-mail:

title: Construction d'un immeuble de 10 logements et d'un parking souterrain

description: Le marché concerne les travaux usuels de l'entreprise de maçonnerie, tels que les installations de chantier, terrassements, fouilles, canalisations, travaux de béton et de béton armé, maçonnerie courante Montant estimatif des travaux HT 1'086'000.- CHF

eligibilityCriteria: Selon les conditions générales et particulières citées dans les documents d'appel d'offres


name: Hochbauamt, Projektdienste,à l'attention de Alexander Pauli, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 09, Fax: 043 259 51 92

title: Provisorien für Schulen der Sekundarstufe ll, Verortung

description: Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet im Auftrag der Bildungsdirektion eine Submission für die Vergabe der Generalplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für die Verortung vorgefertigter Modulbauten für Schulraumprovisorien an unterschiedlichen Standorten im Kanton Zürich. Gesucht wird ein Generalplaner mit Anbietenden von Planerleistungen in den Bereichen Architektur (Federführung)/Baumanagement, Bauingenieurwesen, Elektroplanung und Landschaftsarchitektur, das diese Aufgabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz durchführen und das Bauvorhaben kostenbewusst projektieren und realisieren kann.

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), Via Vela 6, 6500 Bellinzona, Suisse

title: Nuova sede Istituto di ricerca in Biomedicina (IRB), Bellinzona - Impianto a vapore

description: Il progetto prevede la realizzazione del nuovo Istituto di ricerca in biomedicina a Bellinzona. L'edificio si compone di tre piani più un piano interrato con i seguenti contenuti principali: unità di ricerca, magazzini/archivi, uffici, sale riunioni, garage, ecc. La superficie SP (superficie piano, SIA 416) è pari a circa 11'930 m2. Il volume totale dell'edificio secondo SIA 416 è pari a circa 45’000 m3. Il presente bando mette a concorso la realizzazione di opere da impianto a vapore. Quantità principali: - Numero caldaie a vapore: pz 2 - Potenza caldaie a vapore: 350 kW ognuna - Peso tratti lineari tubazioni acciaio Inox AISI 316L 2'600 kg

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d'oneri.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Hombrechtikon, 17 Seestrasse, km 50.710 - 51.285

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Leistungen: - Fläche: 5'200 m2 - Abfuhren: 1'500 m3 - Beläge: 2'450 t


name: Kone (Schweiz) AG,Ch. St-Hubert 5, CP 828, 1951 Sion, Suisse

name: FVGLS,Avenue de France 21, 1202 Genève, Suisse

title: Construction d'un immeuble de logements - Chemin Dr Jean-Louis Prévost 12 - 1202 Genève - CFC 261 Ascenseur

description: Construction d'un immeuble de logements


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Extension du centre administratif à l'avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2 - planificateurs.

description: 1.1 Situation initiale et objectifs généraux: Le Centre administratif, situé à l’avenue Edmond-Vaucher 18 à Genève 2, abrite la centrale de compensation (CDC), une institution active dans le domaine des assurances sociales du 1er pilier de la confédération. Le bâtiment et le terrain appartiennent à la confédération suisse. Le bâtiment administratif existant contient 580 places de travail. Il s’agit à l’avenir de créer 420 places de travail supplémentaires pour satisfaire à l’augmentation des activités des services concernés et ne plus être dans l’obligation de louer des surfaces pour accueillir ces collaborateurs. 1.2 Description du projet: le maître d’ouvrage, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL, Bundesamt für Bauten und Logistik, BBL, en allemand) vise 2 buts: en premier temps réaliser une extension pour satisfaire l’accroissement des surfaces; en deuxième temps, assainir le bâtiment existant. Parallèlement, il est de la plus haute importance pour le maître d’ouvrage de mettre en pratique la stratégie du conseil fédéral relative au développement durable, en particulier dans les domaines sociaux, économiques et de l’environnement. En 2010, l'OFCL a organisé un concours d’architecture en procédure ouverte à l’issue duquel il a sélectionné le projet "Nara" et décidé d’en confier l’étude à l’association d’architectes Herzog Dominik Arch. ETH/SIA et Berrel Berrel Kräutler AG, Arch. ETH/SIA/BSA à Zurich. L’appel d'offres porte sur des prestations de planification générale pour les modules suivants définis dans le modèle de prestations SIA 112 (édition 2002/3, 3e tirage): — Phase 31 avant-projet, — Phase 32 projet de l’ouvrage, — Phase 33 procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête, — Phase 41 appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication, — Phase 51 projet d’exécution, — Phase 52 exécution de l’ouvrage, — Phase 53 mise en service, achèvement. Ce mandat portant à la fois sur l’étude du projet et sur la surveillance de la réalisation de ce dernier. Les professions suivantes doivent être représentées: — CFC 292 ingénieur civil, — CFC 293 ingénieur électricien, — CFC 294 / 298 ingénieur CVCR / ingénieur en gestion technique du bâtiment (MCRG), — CFC 295 ingénieur en installations sanitaires.

DSSA Dumont-Schneider SA

street: chemin du Pont-du-Centenaire 109

BG Ingénieurs Conseils SA

street: avenue de Châtelaine 81b


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Projekte, Netzprojekte, Projektmanagement, à l'attention de Mattia Bianchi,Zentralstrasse 1, Postfach 4267, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 051 227 30 20, E-mail:

title: Substanzerhalt Kunstbauten/Trassee Zugersee Ost

description: Le projet de maintien de la substance des ouvrages d’art/tracé sur l’actuelle ligne Zoug–Arth-Goldau (rive est du lac) comprend la rénovation de plusieurs ponts, des ouvrages de soutènement, des aqueducs et du tracé (superstructure et infrastructure), sur une longueur d’environ 13,5 km. Là où le maintien de la substance ne suffit plus au respect des normes actuelles, l’installation existante sera rénovée. Les objets du périmètre du projet ZEB de dédoublement de la voie à Walchwil, entre les km 7,4 et 9,2, ne sont pas concernés. Prestations selon SIA 103 phases 4.1.31 – 4.1.53 Etude du projet: avant-projet, projet de construction, projet de mise à l’enquête Appel d’offres: appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication Réalisation: projet définitif, exécution, mise en service, clôture

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
A) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals, Gewicht Kriterium 45%, Mindestnote 3.0:
Allgemeine Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können sowohl mehr als eine Funktion als auch ein Fachgebiet in Personalunion abdecken.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden:
A1) Bahnbrückenbau, konstruktiver Ingenieurbau, Gewicht Subkriterium 15 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 2 Referenzprojekte der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson. Bevorzugt sind 2 Referenzprojekte im Bahnbrückenbau.:
A2) Allgemeiner Tiefbau, Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson:
A3) Chefbauleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
A4) Gesamtprojektleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
B) Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität, Gewicht Kriterium 30 %, Mindestnote 3.0:
Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben.:
Die Bauherrschaft verlangt, dass ein wesentlicher Teil der Arbeiten durch die Schlüsselpersonen ausgeführt wird:
Nachweise::
Kunstbauten:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Die Plausibilität der angebotenen Stunden ist zu begründen.:
Trassee:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Stellungnahme zum vom Auftraggeber geschätzten und nach Kategorien verteilten Stundenaufwand.:
- Die Aufteilung der vorgegebenen Stunden auf die jeweiligen Phasen ist zu begründen.:
C) Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt und Lösungsansätze, Gewicht Kriterium 15 %:
Nachweis::
Detaillierte Auftragsanalyse mit Risikoanalyse und Aufzeigen der Erfolgsfaktoren.:
Der Aufgabenstellung entsprechend aufgezeigte Lösungsvorschläge.:
D) Plausible Ablauf-, Terminplanung, Koordination, Gewicht Kriterium 10 %:
Nachweis::
Angaben zur Ablaufplanung, Terminprogramm, Schnittstellen mit Koordinationsbedarf, Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 300 von max. 500 Punkten. Angebote, welche die geforderten Mindestnoten oder den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Für die Wertung der einzelnen Kriterien gilt folgende Skala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5.0 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Durchschnittes der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-)Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistung, Optionen und Zusatzleistungen).:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien::
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
(Qualität vor Wirtschaftlichkeit):
A) Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals, Gewicht Kriterium 45%, Mindestnote 3.0:
Allgemeine Hinweise::
- Die Schlüsselpersonen können sowohl mehr als eine Funktion als auch ein Fachgebiet in Personalunion abdecken.:
- Die angegebene Referenz soll die Erfahrung in der vorgesehenen Funktion der Schlüsselperson aufzeigen.:
- Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen sein, bzw. sich in der Endphase der Bauausführung befinden:
A1) Bahnbrückenbau, konstruktiver Ingenieurbau, Gewicht Subkriterium 15 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 2 Referenzprojekte der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson. Bevorzugt sind 2 Referenzprojekte im Bahnbrückenbau.:
A2) Allgemeiner Tiefbau, Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) der am Vorhaben beteiligten Schlüsselperson:
A3) Chefbauleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
A4) Gesamtprojektleiter/in und Stv., Gewicht Subkriterium 10 %, Mindestnote 3.0:
Nachweis::
Dokumentation von Ausbildung und Erfahrung sowie mindestens 1 Referenzprojekt der letzten 10 Jahre (ähnlicher Grösse, Komplexität und Aufgabenstellung) am Vorhaben beteiligter Schlüsselpersonen je Funktion.:
B) Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität, Gewicht Kriterium 30 %, Mindestnote 3.0:
Angemessener Stundenaufwand für die zu leistenden Aufgaben.:
Die Bauherrschaft verlangt, dass ein wesentlicher Teil der Arbeiten durch die Schlüsselpersonen ausgeführt wird:
Nachweise::
Kunstbauten:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Die Plausibilität der angebotenen Stunden ist zu begründen.:
Trassee:
- Anzahl Stunden je Phase und Kategorie:
- Anzahl Stunden je Schlüsselperson und Phase:
- Stellungnahme zum vom Auftraggeber geschätzten und nach Kategorien verteilten Stundenaufwand.:
- Die Aufteilung der vorgegebenen Stunden auf die jeweiligen Phasen ist zu begründen.:
C) Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren für das Projekt und Lösungsansätze, Gewicht Kriterium 15 %:
Nachweis::
Detaillierte Auftragsanalyse mit Risikoanalyse und Aufzeigen der Erfolgsfaktoren.:
Der Aufgabenstellung entsprechend aufgezeigte Lösungsvorschläge.:
D) Plausible Ablauf-, Terminplanung, Koordination, Gewicht Kriterium 10 %:
Nachweis::
Angaben zur Ablaufplanung, Terminprogramm, Schnittstellen mit Koordinationsbedarf, Organigramm mit Beschreibung der Verantwortlichkeiten:
Der minimal zu erreichende Nutzwert beträgt: 300 von max. 500 Punkten. Angebote, welche die geforderten Mindestnoten oder den minimalen Nutzwert nicht erreichen, werden nicht weiter bearbeitet.:
Für die Wertung der einzelnen Kriterien gilt folgende Skala::
Note 0.0: nicht beurteilbar, da keine Angaben:
Note 1.0: sehr schlechte Erfüllung des Kriteriums, da ungenügende Angaben:
Note 2.0: schlechte Erfüllung, da Angaben ohne Bezug auf das Bauvorhaben:
Note 3.0: normale, durchschnittliche Erfüllung, da die Sollangabe dem ausgeschriebenen Grundangebot entspricht:
Note 4.0: gute Erfüllung, da qualitativ sehr gut:
Note 5.0: sehr gute Erfüllung, da qualitativ ausgezeichnet, hohe Innovation:
Jedes Kriterium wird mit einer Note 0 bis 5.0 bewertet. Anschliessend werden pro Kriterium die:
Sofern für ein (Haupt)-Kriterium Subkriterien bestehen, ermittelt sich die Gesamtnote des Durchschnittes der Bewertung der einzelnen Subkriterien. Dies kann beim (Haupt-)Kriterium zu einer Benotung mit Dezimalstellen führen, wobei auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet wird.:
Den Zuschlag erhält das Angebot, welches die geforderte Qualität (Minimal zu erreichender Nutzwert) sowie die pro Kriterium geforderte Mindestnote erreicht und die beste Gesamtwirtschaftlichkeit aufweist (tiefste Kosten pro Punkt Nutzwert für Grundleistung, Optionen und Zusatzleistungen).:


name: Einwohnergemeinde Cham ZG, vertreten durch:

title: Rénovation et l'agranddissement de bàtiment scolaire Hagendorn, Gemeinde Cham ZG (Minergie-P-Eco) CFC 224.4 Couverture des combles CFC 358 Agencements de cuisine CFC 373 menuiserie Date de mise en oevre calandrier de construction Le conditions se trouvent dans les documents d'appel d'offre. Vallidité des offres: six mois Les documents d'appel d'offre peuvent êtres commandés gratuitement par écrit à partir du 29.05.2009 avec un couvert C4 adressé et affranchi: D. Jüngling + A. Hagmann, Dipl. Architekten BSA / SIA AG, Raetusstrasse 7, 7000 Chur D'information: Architekturbüro D. Jüngling und A. Hagmann, Raetusstrasse 7, 7000 Chur, Tel. 081 257 18 80, Fax 081 257 18 85, E-Mail: fercher@juenglinghagmann.ch

description: Amtsblatt des Kantons Zug am 15. und 22.05.2009 18.05.2009


name: Office fédéral de la statistique Division BS, section AES

description: Réalisation de l'enquête auprès des personnes diplômées des hautes écoles (EHA) en 2021, 2023 et 2025 pour le compte de l'OFS.

description: Enquête auprès des personnes diplômées des hautes écoles (EHA) 2021, 2023 et 2025 résumé de la publication en allemand.

street: Espace de l'Europe 10

MIS Trend SA

street: Pont Charles-Bessières 3


title: Erneuerung des Innen-Korrosionsschutzes der Druckleitung Lostallo

description: Die vollständige Erneuerung des Innen-Korrosionsschutzes talseitig der Drosselklappenkammer, der Druckleitung mit den Verteil- und Zuleitungen bis zu den Kugelschiebern in der Zentrale Lostallo. Die zu sanierenden Rohrleitungen in den einzelnen Abschnitten setzen sich wie folgt zusammen: Länge 1313 Meter Druck- und Verteilleitung, inkl. Zuleitungen zu den Kugelschiebern Durchmesser (m) 1.00 / 0.95 / 0.90 / 0.60 Höhenunterschied 673.8 m Innenfläche ca. 4000 m2 Rohrgefälle (%) 1 / 0.4 / 120.6 / 70.4 / 51.4 / 21.7

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen


name: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I

title: 20025 / Erneuerung Ausrüstung Spiezwilertunnel - Los 5


title: PDAG - Sanierung Wohnheim Sternbild BKP 222 Spenglerarbeiten

description: Projektbeschrieb Sanierung Wohnheim Sternbild Für das Wohnheim Sternbild auf dem Areal Königsfelden wird eine Fassaden- und Dachsanierung geplant. Hinzuwerden als energetischen Massnahmen die Wärmedämmung gemäss den aktuellen Richtlinien ergänzt. Dabei soll möglichst das Gebäude- wie auch das Fassadenbild, dem bestehenden Zustand erhalten bleiben. Während der Sanierung bleibt das Wohnheim Sternbild komplett in bewohnten Zustand. Somit muss immer Rücksicht auf die Zugänglichkeit, Betrieb, Klienten, Bewohner sowie Besucher beachtet werden.


title: Oerliker Bahnhofplatz Süd, Gestaltungselemente

description: Ausführungsplanung. Produktion und Lieferung / Montage von Gestaltungselementen (Tram-Wartehalle, Beleuchtungs- und Fahrleitungsmasten, Sitzelemente) Bausumme: 0.9 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung in Infrastrukturbauten im städtischen Umfeld (u.a. Wartehallen, Masten)


name: Office fédéral des routes Filiale Estavayer-le-Lac

street: place de la Gare 7


name: Baudepartement Stadt Zug,à l'attention de Abteilung Hochbau, St.-Oswalds-Gasse 20, 6300 Zug, Suisse, Téléphone: 041 728 21 68, Fax: 041 728 23 72, E-mail:

title: BKP 4 Umgebungsarbeiten

description: Umgebungs-, Gärtner- und Belagsarbeiten


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich D,à l'attention de Axel Pfrang, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Ipw Klinik Schlosstal - Ersatz- und Ergänzungsbau (EEB), Wieshofstrasse 102, 8408 Winterthur, BKP 273.5 Verkleidung der Steigzonen

description: BKP: 273.5 Verkleidung der Steigzonen

eligibilityCriteria: ohne Angaben


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: -Livraison de plantes -Préparation -Transport et déchargement des plantes -Transport intermédiaire à l’intérieur du chantier -Accompagnement spécialisé des travaux de paysagisme -Accompagnement spécialisé de l’entretien après la plantation

description: Livraison de plantes, transports et accompagnement spécialisé -Quantités : -1 130 feuillus -57 000 arbustes, graminées et arbrisseaux nains -61 750 bulbes de fleurs

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Lüscher Gartenbau-Baumschulen AG

street: Bockhornstrasse 57


title: Transformation hall check-in - THC -Guichets de billeterie

description: Fabrication et pose de nouveaux guichets billeteries dans le hall d'enregistrement en cours de transformation

eligibilityCriteria: Voir les Conditions administratives de l'appel d'offres


title: Kanalisation und Tiefbauarbeiten

description: Einführung Trennsystem (Meteor- und ARA-Kanalisation) Strassenausbau mit Trottoir

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


title: Wohnen im Weingarten

description: Neubau von zwei Wohnhäuser mit Tiefgarage

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB I-PM-OL-IU/TB

street: Tannwaldstrasse 2


title: Wärme-/Kälteverbund Telli, BKP 290 Generalplanung.

description: Generalplanermandat BKP 290 ab Phase 31 (SIA) Vorprojekt bis Phase 53 (SIA) Inbetriebnahme für einen Wärme-/Kälteverbund (Energiezentale & Wärme-/Kältenetz) im Telli-Gebiet in Aarau mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energie.

IBAarau Wärme AG

street: Obere Vorstadt 37

Gruner Gruneko AG

street: St. Jakobs-Straße 199


title: Neubau Wassertransportleitung Wehntal, Reservoir Gross-Ibig, Watt bis AGS Erlen, Dielsdorf. Rohrverlegearbeiten.

description: Lieferung und Verlegung einer Trinkwasser-Transportleitung DN300 mm. Total ca. 4.5 km sowie Installationen in den Anschlussschächten. Verlegung im offenen Graben, in Stahlrohrkulissen und Spülbohrungen.

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Fassade 215.

title: Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz, Luzern.

description: Fassade 215.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


title: Parkhaus P6, Erweiterung Ost, Flughafen Zürich AG, H.P120.2, Baumeisterarbeiten

description: Die Arbeiten unterteilen sich in: - Baustelleninstallationen - Wasserhaltung - Kanalisationsaushub, Schächte - Bodenplatte 8‘000 m2 mit Pfahlköpfen - Stahlbetonarbeiten: ca. 80‘000 m2 Verbunddecken, 1 Ortbetondecke, 5 Treppenhaustürme, 1 Liftbatterie

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Erfahrung / Referenzen: 15
Auftragsverständnis / PQM: 30
Termine: 5
Preis: 50
Erfahrung / Referenzen: 15
Auftragsverständnis / PQM: 30
Termine: 5


name: Amt für Strukturverbesserungen,,à l'attention de Urs Andereggen, Talstrasse 3, Postfach 380, 3930 Visp, Suisse, E-mail:

title: Berieselung der GM Visp-Baltschieder -Raron, Installationsarbeiten

description: Los 1 : Baltschieder Fassung mit Coandarechen, Liefern und Verlegen von ca. 1900 m Leitungen Los 2 Raron Fassung mit Coandarechen, Liefern und Verlegen von ca. 1300 m Leitungen

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 80
Qualität, Referenzen: 10
Termine: 10
Preis: 80
Qualität, Referenzen: 10
Termine: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Primarschule Wasgenring Neubauten, BKP 215 Fassadenbau

description: BS

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Referenzauftrag Anbieter: 35


name: Service de la sécurité civile et militaire

description: Les feux à éclipses, installés aux abords des ports lacustres, sont destinés à signaler aux usagers des lacs, l’arrivée de coups de vent susceptibles de les mettre en danger. Dicté par une loi et une ordonnance fédérale sur la navigation, un avis de vent fort doit être signalé par un feu orange tournant à 40 apparitions par minute. Quant aux avis de tempête, ils doivent être signalés par des feux tournants à 90 apparitions par minute indiquant l’arrivée de vent en rafale. Ce marché comprend la fourniture, ainsi qu'en option la pose et le raccordement des feux à éclipses avec leurs équipements d'alimentation et de communication terrain. Les sites de feux à éclipses sont au nombre de 31 répartis sur les rives des lacs suivants : •Lac Léman ; •Lac de Neuchâtel ; •Lac de Morat.

title: Projet de renouvellement - Feux à éclipses Lacs Léman, Neuchâtel et Morat FECL – Feux à éclipses

street: Case postale 80


description: Schulküchen Stadt Winterthur; Einbau und Sanierung; BKP 291 Architektur

Stadt Winterthur Amt für Städtebau

street: Pionierstrasse 7

Camenzind Bosshard Architekten AG

street: Sihlfeldstrasse 10


description: Baumeisterarbeiten für die Erstellung des Rohbau's eines 4 geschossigen Unterkunftsgebäudes in Mischbauweise. Hauptmengen: — Kernbohrungen bis 300mm: ca. 30 Meter; — Baugrubenaushub: ca. 40m3; — Felsabbau: ca. 80m3; — Hinterfüllung: ca.180m3; — Wandschalung: ca, 2 000m2; — Deckenschalung: ca. 1 200m2; — Bewehrung: ca. 82 000kg; — Beton: ca. 700m3; — Helikoptertransporte: ca. 2 000t. Detaillierter Aufgabenbeschrieb ist ersichtlich in folgenden Unterlagen: — Leistungsverzeichnis NPK 102 und Besondere Bestimmungen und Informationen – Baustelleninstallation/Baustellenorganisation, Ersatz Unterkunft Medel / Lucmagn, DNA-A/8040, armasuisse Immobilien.

title: MedelLucmagn, Ersatz Unterkunft.

armasuisse Immobilien Baumanagement

street: Blumenbergstrasse 39

Burn Spezialbau AG

street: Landstrasse 72A


title: 723.30 Brigelserstrasse Belagsarbeiten

description: Fundationsmaterial 545 m3; AC T 22 N 480 t; AC 8 N 160 t; Schächte 20 St;


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Energiezentrale Bern Forsthaus, BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen

description: BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen Einbau von Brandabschottungssystemen und Brandschutzbekleidungen im Berich der Brandabschnitte und Mediendurchdringungen. Ergänzen von brandschutzbildenden Bauteilen. Erstellen von Wand- und Deckenkonstruktionen mit geforderten Feuerwiderstandswerten in Leichtbauweise. Erstellen von dehnbaren Anschlüssen mit Brandschutzfugendichtungsmasse etc.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen: 30
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen: 30
Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


title: Projet (1229) 609 Perfectionnement d’entrepôts de données Teradata et leur maintenance de 2012 à 2016.

description: L’OFIT exerce ses activités dans les quatre champs stratégiques IT-Consulting, IT-Solutions, IT-Infrastructure et IT-Education et fournit des prestations de services complètes dans les domaines informatique, Internet, SAP, sécurité opérationnelle, télécommunication, etc. pour toute l’administration fédérale. Pour assumer les tâches décrites, l’OFIT recherche des entreprises qui mettent à sa disposition du personnel pour la fourniture de services informatiques. Le commettant est responsable de la justesse et de l’opportunité des mandats attribués et assume la responsabilité du résultat. Il se réserve le droit de surveiller et de contrôler les services à fournir.

street: Fellerstrasse 21

Teradata (Schweiz) GmbH

street: Einkaufszentrum Glatt


name: Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) accompagnée dans sa démarche par :

title: Exploitation d'une librairie-boutique

description: Exploitation de la librairie-boutique du futur Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a)

eligibilityCriteria: La Fondation prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les conditions de participation, à savoir les dossiers qui : - sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l'adresse fixée. - le dossier est présenté dans la langue exigée.


name: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Strasseninspektorat, Unterhaltsregion II

title: Affoltern a. A:, 654/Untere Bahnhofstrasse, Km 4.267-4.366 Kreisel Büelstrasse


title: N02, 120009, EP SBT E1, EP Seelisbergtunnel Etappe 1, Los 84 Tore, Konstruktion Herstellung, Lieferung und Montage von 2 Falt- und 4 Flügel-Toren für befahrbare Querverbindungen.

description: Das Projekt umfasst für vier Querverbindungen: • Herstellung und Prüfung von zwei Falt-Toren mit integrierten Fluchtschiebetüren inkl. Rahmen und el. Antrieben • Herstellung und Prüfung von vier Flügel-Toren mit integrierten Fluchtschiebetüren inkl. Rahmen und el. Antrieben • Demontage, Rückbau, Entsorgung der alten eingebauten Tore etappiert in Nachtarbeit • Lieferung und Montage, einschliesslich aller Prüfungen und Abnahme von sämtlichen Toren etappiert in Nachtarbeit

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 20%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
ZK3: CHANCEN UND RISIKEN; GEWICHTUNG 20%,:
- Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung ge-währleisten oder gefährden:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS; GEWICHTUNG 40 %:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNG UND AUSFÜHRUNG; GEWICHTUNG 40%, unterteilt in::
- 20%, Qualifikation und Referenzen der Schlüsselpersonen:
- 20%, Analyse der Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen und ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung:
ZK3: CHANCEN UND RISIKEN; GEWICHTUNG 20%,:
- Wesentliche aufgabenspezifische Chancen und Risiken, welche die Auftragserfüllung ge-währleisten oder gefährden:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 50


name: Kambly SA Spécialités de Biscuits Suisses

name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Bretzeli.

description: La Base logistique de l'armée ( BLA ) est responsable de la livraison de Bretzeli pour l'armée suisse. Pour pouvoir accomplir cette tâche, la BLA doit être en mesure de garantir l'approvisionnement idoine des destinataires.

street: Rodtmattstrasse 110

street: Mühlestrasse 4


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: Remplacement des installations Aastra.

description: Cet appel d’offres vise l’acquisition de systèmes de téléphonie du type Aastra IntelliGate 2025, 2045 et 2065 pour remplacer une infrastructure obsolète et satisfaire de nouveaux besoins. Il porte sur une quantité de base de 5 Aastra IntelliGate 2025 et 2065 respectifs ainsi que de 20 Aastra IntelliGate 2045, avec une option d’achat de 10 Aastra IntelliGate 2025 et 2065 respectifs ainsi que de 30 systèmes Aastra IntelliGate 2045. Le présent appel d’offres représente une solution transitoire en attendant que la future stratégie de la Confédération en matière de télécommunication soit adoptée.

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, Post


description: Property = Non-Damage Business Interruption

description: Property = 5. Layer

description: Property = 4. Layer

description: Property = 3. Layer

description: Property = 2. Layer

description: Property = 1. Layer

description: Liability = 5. Layer (a maximum of 20% will be awarded per provider)

description: Liability = 4. Layer (a maximum of 20% will be awarded per provider)

description: Liability = 3. Layer (a maximum of 20% will be awarded per provider)

description: Liability = 2. Layer

description: Liability = 1. Layer

title: Fakultative Rückversicherung der Sach- und Haftpflichtversicherungen der SBB Insurance AG

description: SBB's insurance programme is reinsured by the Group's own insurance company, SBB Insurance AG, as primary insurer on the global reinsurance market. SBB Insurance AG thereby assumes the role of fronter (incl. settling claims) and risk bearer. The insurance programme comprises property and liability insurance for damage between the value of CHF 5.0 m and CHF 300 m for property and up to CHF 400 m for liability. The insured amounts were previously divided into five layers each for both property and liability. Annual aggregates and replenishment options are available under fixed conditions. The high risk diversification across several primary insurance and reinsurance companies is to be maintained. For this reason the services according to type of 2.7 will be awarded.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Rating per 09.2014: 60
Rating 09.2011: 20
Anzahl Angebote offerierter Layer: 20
Rating per 09.2014: 60
Rating 09.2011: 20
Anzahl Angebote offerierter Layer: 20


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Auf dem Centralbahnplatz müssen sämtliche Gleise der BVB ausgewechselt und die bestehenden Haltestellen gemäß Behindertgleichstellungsgesetz (BehiG) umgebaut werden. Im Rahmen dieser Arbeiten soll auch die unterirdische Elisabethen-Passage auf der Außenhaut abgedichtet werden. Die Ingenieurleistungen umfassen die Phasen 32, 41, 51, 52 und 53 mit den geplanten Bauarbeiten von März-September 2019.

title: MP 2376 Centralbahnplatz, Ingenieurleistungen

street: Münsterplatz 11, Postfach

Rapp Infra AG

street: Hochstrasse 100


description: Acquisition des rails 2023 - 2027

description: Rails courts

title: Acquisition des rails 2023 - 2027

description: Acquisition des rails 2023 - 2027

BLS AG

street: Genfergasse 11

Voestalpine Schienen GmbH

street: Kerpelystraße 199

countryName: AT


name: CLR architectes SA, à l'attention de Laurent Meylan,Rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, Suisse, E-mail:

title: CFH 277.1 - cloisons mobiles et portes coupe-feu

description: La Maison de l'Enfant et de l'Adolescent sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine de l’adolescent. Sur une surface de 13'000 m2, la MEA accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans (12 à 25 ans pour la consultation Santé Jeunes). Le budget de construction est estimé à 70 millions de francs TTC. Travaux concernés par le présent appel d'offres: fourniture et pose de cloisons mobiles (portes coupe-feu).

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Energie Wasser Bern, à l'attention de CC WTO,Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 32 31, E-mail:

title: Travaux de génie civil pour la construction de canalisations de travaux, réhabilitation et réparation de structures en béton, construction d'une chambre d'expansion et de sorties de secours. Quantités principales Enlèvement de la terre végétale et du sous-sol 2 m3 Décombres de la chaussée 231 m2 Excavation (et enlèvement) 405 m3 Arrosage 83 m2 Murs de soutènement, y compris l'injection de coulis 240 m2 Structures en béton coulé sur place (y compris le remblai) 70 m3 Remblai de tranchée 340 m3 Boîte de route 130 m3 Fermetures de bordures 95 m Chaussées 80 to

description: Tiefbauarbeiten für den Werkleitungsbau, Sanierungs-/ und Instandsetzungsmassnahmen der Betonkonstruktionen, das Erstellen einer Dehnungskammer und Notausstiege. Hauptmengen Abtrag Ober- und Unterboden 2 m3 Belagsaufbruch 231 m2 Aushub (und Abtransport) 405 m3 Spriessungen 83 m2 Rühlwände inkl. Spriessung 240 m2 Ortbetonbauwerke (inkl. Auffüllung) 70 m3 Grabenauffüllungen 340 m3 Strassenkoffer 130 m3 Randabschlüsse 95 m Beläge 80 to

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen und die Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

awardCriteriaDetails:
Gesamtpreis exkl. MWST: 50
Referenzen, Erfahrung und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen: 25
Auftragsanalyse und Ressourcenplanung, Koordination mit Dritten, unter Einhaltung des vorgegebenen Bauprogramms: 25


description: Als Ersatzmassnahme für die Sanierung der 380-kV-Leitung Pradella-La Punt der Swissgrid AG, realisiert die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) eine erdverlegte Verkabelung der bestehenden Talleitung Pradella-Zernez-Bever. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Lieferung der Leerrohre für die gesamte geplante Strecke von Pradella über Zernez bis nach Bever. Les Engadiner Kraftwerke AG (EKW) réalisent un câblage souterrain de Pradella-Zernez jusque à Bever. Die gesamte Menge der zu liefernden Leerrohre beträgt ca. 380 km von den Nennweisten DN 60/72 bis DN147/160.

title: 110-kV-Leitung Pradella – Zernez – Bever Lieferung Kabelschutzrohre.

Engadiner Kraftwerke AG

street: Muglinè 29


title: 240 Heizungsanlagen Schulhaus Nord

description: Installation einer Heizungsanlage für den Neubau eines Schulhauses (fünf geschossig) mit angehängter Einfach-Turnhalle. Wärmeerzeugung bauseits: bauseitige Schnitzelheizung für gesamte Schulanlage (fünf Gebäude) Wärmeverteilung: Radiatoren, Konvektoren, Deckenstrahler (Turnhalle) Die Baustelle befindet sich in einer Schulanlage mit laufendem Betrieb.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


title: Hardaupark Gärtnerarbeiten

description: Oberboden und Rasen: ca. 7400 m2 Vegetationsflächen: ca. 600 m2 Dachbegrünung: ca. 140 m^2 Baumpflanzungen ca. 60 Stkl. Heckenpflanzen liefern und pflanzen ca. 120 Stk. Stauden und Kleingehölze liefern und pflanzen ca. 6'800 Stk.

eligibilityCriteria: 30.07.2010 Kosten: Keine


title: PVA Hallenbad, Uster

description: Ausführungsplanung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Abnahme einer kompletten, betriebsbereiten, sowie ästhetisch ansprechenden Photovoltaik-Anlage (Anlagenkategorie „angebaut“) bis AC-Einspeisepunkt bei Hauptverteilung. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines Monitoring-Systems (Datenlogger, Fernüberwachung) Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer elektronischen Bildschirmanzeige im Eingangsbereich des Hallenbads. Alle Leistungen und Services im Beschrieb und Leistungsverzeichnis sind gemäss aktuellen gesetzlichen Vorgaben, Normen und Richtlinien auszuführen. Bei Widersprüchen in den Unterlagen ist eine normengerechte und funktionsfähige Anlage anzubieten. Werkvertrag gemäss SIA 1023 2013 mit zusätzlichen Bedingungen der Energie Uster AG gemäss Leistungsverzeichnis.

eligibilityCriteria: Unvollständige Angebote oder Angebote, die zu spät eintreffen, werden nicht berücksichtigt.


title: Wettbewerb Neubau Sekundarschule Laufen Abschluss Stufe 1 Konzeptphase


title: Miete von 3 Hybrid-Autobussen über 5 Jahre

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Direction des investissements, du patrimoine et des actifs,Rue David-Dufour 5 - CP 22, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 327 48 24, Fax: 022 327 52 52

title: Battelle - rénovation chaufferie des bâtiments A, C et D. CFC 240.00 Conduites à distance chauffage.

description: Travaux hydrauliques - Rénovation de la chaufferie de Battelle, ba^timents A, C et D. CFC 240.00 Conduites à distance chauffage. Montant global estimé à 217'890.- F TTC. Le montant est donné à titre indicatif.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans le délai, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Swissgrid AG, à l'attention de Ernst Fischer,Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Suisse, E-mail:

title: Überprüfung Sicherheitsdispositiv II

description: Mit dieser Ausschreibung soll ein Anbieter als langjähriger Partner gefunden werden, welcher die Swissgrid dabei unterstützt, das IT-Sicherheitsdispositiv zu überprüfen. Dazu werden Dienstleistungen in folgenden vier Leistungsbereichen (LB) benötigt: LB01 Penetration Testing LB02 Konfigurationsreview LB03 Red Teaming LB04 Cyber Security Consulting Services Der genaue Leistungsumfang für die vier Leistungsbereiche ist im Lastenheft beschrieben.

eligibilityCriteria: Selon les documents d'appel d'offres

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis: 28
ZK2 Qualität der Lösungskonzepte: 12
ZK3 Erfüllung der Anforderungen: 8
ZK4 Qualität der Mitarbeiterprofile und CVs: 20
ZK 5 Qualität der Kundenreferenzen: 14
ZK6 Anbieterpräsentation: 15
ZK7 Vertragsvorbehalte: 3


name: Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en gestion de projets

description: Le marché concerne la fourniture et pose de 44 équipements multimédias et la fourniture de 270 tablettes et 75 ordinateurs dans les salles de classe de 5 bâtiments de l'école primaire.

title: Équipements multimédias (lot 1) et fourniture de matériel informatique (lot 2) dans les bâtiments de l’école primaire

street: Rue des Tuillières 1

Mobil Galmar SA

street: Passage du Pécos 2


title: N2P, 120034, EP GPS N, EP Gotthard Passstrasse Nord / Rotationskernbohrungen zu Baugrund und Stützbauwerken

description: Die Gotthard Passstrasse wird in den nächsten Jahren instand gesetzt werden. Als Grundlage für die Projektierungsarbeiten sind unter Anderem Aufschlüsse im Baugrund und zu Bauwerken mittels Rotationskernbohrungen vorgesehen. Inhalt der vorliegenden Ausschreibung ist die Ausführung der Rotationskernbohrungen. Der Ausführungsumfang umfasst: - Rotationskernbohrungen: 39 Stk, davon 10 vertikal, 23 horizontal, 11 geneigt - Bohrlänge total: 180 m, (Mauerwerk/Beton, Lockergestein und Festgestein) - Inklinometerausbauten: 5 Stk

eligibilityCriteria: Keine.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2:TERMINE / BAUPROGRAMM;: 20
unterteilt in::
- Dauer der Bohrarbeiten;: 10
- Qualität, Plausibilität des Bohrprogramms;: 10
ZK3: BAUSTELLENORGANISATION UND INSTALLATIONSKONZEPT;: 15
unterteilt in::
- Installationskonzept;: 5
- Geräteeinsatz / Abstimmung auf die Anforderungen;: 10
ZK4: PROJEKTBEZOGENES QM-KONZEPT;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2:TERMINE / BAUPROGRAMM;: 20
unterteilt in::
- Dauer der Bohrarbeiten;: 10
- Qualität, Plausibilität des Bohrprogramms;: 10
ZK3: BAUSTELLENORGANISATION UND INSTALLATIONSKONZEPT;: 15
unterteilt in::
- Installationskonzept;: 5
- Geräteeinsatz / Abstimmung auf die Anforderungen;: 10
ZK4: PROJEKTBEZOGENES QM-KONZEPT;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Abwasserverband Flawil-Degersheim-Gossau c/o RGB Consulting AG

description: Elektroinstallationen und Beleuchtung an ARA.

title: Elektroinstallationen und Beleuchtung

street: Hauptstrasse 59


currency: EUR

name: SBB AG Infrastruktur / Einkauf, Supply Chain und Produktion Oberbau, Fahrleitung und Bau

title: Production et livraison du matériel de fixation.

description: Le présent appel d'offres sert à l'attribution du marché d'acquisition du matériel de fixation pour 2 ans et 2 fois une année d'options.

street: Mittelstrasse 43

ZICO Zimmermann & Co. GmbH

street: Essener Str. 46

countryName: DE

Trelco AG Bahntechnik

street: Gewerbestrasse 10


name: École polytechnique fédérale de Lausanne - P-MEDIACOM - Alumni, à l'attention de Mathieu Gasnier,EPFL RINF DABS - BI A0 517 - Station 7, CH‐1015 LAUSANNE, Suisse, E-mail:

title: EPFL Alumni

description: Sélection d'une solution (i.e. un bien) standard pour la gestion des services offerts par le Centre de carrière, ainsi que les prestations d'implémentation, de maintenance et de support (i.e. services).

eligibilityCriteria: Français, Anglais


name: GNS Gesundheitsnetz See Postfach 88, 3280 Murten

title: HFR Meyriez Murten, Elektroinstallationen

description: Um- und Neubau Spital HFR Meyriez Murten

eligibilityCriteria: Gemäss Generelle Teilnahmebedingungen in den Ausschreibungsunterlagen


name: Abwasserverband Altenrhein, Postfach 55, 9423 Altenrhein

description: Bohrung Michlenberg, Kläranlage - Lobenschwendistrasse, Durchmesser DN 250 mm; Länge 615 m

description: Bohrung Sonnhalde , Lobenschwendistrasse – Habset, Durchmesser DN 250 und 315 mm; Länge jeweils 272 m, zusätzlich 1 Lehrrohr DN40 - Länge 272 m

title: Horizontalbohrungen Rehetobel - Eggersriet (2 Lose)

description: Erstellen von Horizontalbohrungen in geologisch schwierigem Gelände. Einzug Medienrohr für den Transport von Rohabwasser als Druckleitung. Totale Länge 1'157 m, Durchmesser DN40 bis 315 mm

eligibilityCriteria: 14.10.2014 Kosten: Keine


name: Signal SA,Kanalstrasse 34-38, 3294 Büren a./Aare, Suisse

name: Etat de Vaud, Dép. des infrastructures, Service des routes, Centre cantonal d'entretien des véhicules, à l'attention de Olivier Blaser,Centre Blécherette, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Achat de six remorques de signalisations LED

description: Panneaux de signalisations LED variables, monté sur remorque

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


description: BKP 250 Sanitäranlagen

description: BKP 243 Wärmeerzeugung und -verteilung

description: BKP 244 Lüftungsanlagen

title: BAV 80643 Schulschwimmanlage Tannenrauch

description: Instandsetzung BKP 243 Wärmeerzeugung und -Verteilung BKP 244 Lüftungsanlagen BKP 250 Sanitäranlagen

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Urdorf, Fussball - Infrastrukturprojekt «Chlösterli», Kunstrasen

description: Lieferung und Einbau eines unverfüllten Kunstrasensystems inkl. in-situ Elastikschicht (rd. 8'000 m2).


name: Egli AG Gips- und Fassadensysteme / Malerei,Hohlenweg 2, 2564 Bellmund, Suisse

title: BKP 271.1 Spezielle Gipserarbeiten

description: Neubau eines Labor- und Bürogebäudes


name: Kantonspolizei Zürich Technische Abteilung

title: Beschaffung von Atemalkoholtestgeräten (Handgeräte) für die Kantonspolizei Zürich.

description: Die Beschaffung umfasst 200 Stück Atemalkoholtestgeräte (Handgeräte) inkl. Zubehör und den wiederkehrenden Kosten für Wartung/Eichung für 7 Jahre.

street: Postfach

Labtec Services AG

street: Nordstraße 9


name: Gemeindeverwaltung Bleienbach, Neustrasse 4, 3368 Bleienbach

title: Sanierung Druckwasserleitung Thörigenstrasse Bleienbach

description: Ersatz der bestehenden Druckwasserleitung, Ausbau der Elektroversorgung, Kabelfernsehen und Swisscom. Hauptkubaturen: - Wasserleitung ca. 650 m - Leitungsgräben ca. 550 m - Belagsaufbruch ca. 1‘750 m2 - Aushub fest ca. 1‘300 m3 - Belagseinbau ca. 750 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis (nach Abzug für Lernende): 100
Preis (nach Abzug für Lernende): 100


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sanierung Schulanlage Wasgenring, Gebäude Z, BKP 281.10 Unterlagsboden

description: Verlegung eines neuen Unterlagsbodens in der Aufstockung 3.OG. Ergänzungen der Unterlagsböden im EG bis zum 2.OG.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


name: Thévenaz-Leduc S.A.,Chemin de la Motte5, 1024 Ecublens VD, Suisse

name: Epura SA, à l'attention de Gregor Maurer,route de Vidy 10, 1007 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 315 50 72, E-mail:

title: STEPact - D2

description: STEPact - D2 - Démontage des équipements électromécaniques

eligibilityCriteria: selon documents


description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: Länggasse, Bümpliz, Zollikofen, Bremgarten

description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: Kirchenfeld, Breitenrain, Ostermundigen, Ittigen

description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: Innenstadt, Holligen, Mattenhof, Köniz, Wabern

description: Grab- und Wiederherstellungsarbeiten für Werkleitungsgräben: (alle Ausführungsorte und Gesamtmenge der Lose 1, 2 + 3)

title: Travaux de construction pour conduites

description: Feuille officielle du canton: BE 17.02.2010

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 100


name: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

description: Der rund 2 Kilometer lange Entlastungsstollen Thalwil soll Hochwasserspitzen der Sihl in den Zürichsee überleiten und so das untere Sihltal und Zürich vor Extremhochwasser schützen. Der Mandat Erschütterungsüberwachung und Bauherrenvermessung enthält folgenden Leistungen: Erschütterungsüberwachung: — Gebäude, — Gasleitung, — Berichte. Bauherrenvermessung: Allgemein: — Übergeordnetes Fixpunktnetz/Rahmenfixpunktnetz, — Fixpunktnetz Übertrag an einzelnen Projektabschnitten, — Fixpunktnetzübertrag für den Entlastungsstollen, — Kontrolle Hauptabsteckungspunkte Portale, — Profilkontrolle, Vortriebskontrolle, — Kontrolle Absteckungspunkte Unternehmer, — Berichte. Überwachung bestehender Infrastruktur: — Gleisanlagen, — Fahrleitungsmasten, — Gebäude. Überwachung am Bau: — Deformationsmessungen, — Piezometermessungen, — Konvergenzmessungen. Gemeinsame Verantwortung: — Online Plattform/Alarmierung. Dichtheitsprüfung Baugruben.

description: Der rund 2 Kilometer lange Entlastungsstollen Thalwil soll Hochwasserspitzen der Sihl in den Zürichsee überleiten und so das untere Sihltal und Zürich vor Extremhochwasser schützen. Der Mandat Erschütterungsüberwachung und Bauherrenvermessung enthält folgenden Leistungen: Erschütterungsüberwachung: — Gebäude, — Gasleitung, — Berichte. Bauherrenvermessung: Allgemein: — übergeordnetes Fixpunktnetz/Rahmenfixpunktnetz, — Fixpunktnetz Übertrag an einzelnen Projektabschnitten, — Fixpunktnetzübertrag für den Entlastungsstollen, — Kontrolle Hauptabsteckungspunkte Portale, — Profilkontrolle, Vortriebskontrolle, — Kontrolle Absteckungspunkte Unternehmer, — Berichte. Überwachung bestehender Infrastruktur: — Gleisanlagen, — Fahrleitungsmasten, — Gebäude. Überwachung am Bau: — Deformationsmessungen, — Piezometermessungen, — Konvergenzmessungen. Gemeinsame Verantwortung: — Online Plattform/Alarmierung. Dichtheitsprüfung Baugruben.

street: Walcheplatz 2

Meisser Vermessungen AG

street: Rheinfelsstrasse 2


name: Balzan & Immer étanchéité S.A.,Avenue des Oiseaux13, 1018 Lausanne, Suisse

name: GALLETTI & MATTER ARCHITECTES EPFL-FAS-SIA, à l'attention de Christelle Simon,Ch. du Languedoc 32, 1007 LAUSANNE, Suisse, Téléphone: 021 625 04 68, Fax: 021 625 04 69, E-mail:

title: CESAR_ROUX 19, CREATION DE 2 AUDITOIRES

description: Création de deux auditoires enterrés sous la cour arrière du bâtiment de César-Roux 19, entre le bâtiment existant et la falaise.

eligibilityCriteria: Prix: aucun


description: BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz Klebe- & Hochkantparkett mit bauseitiger Versiegelung.

title: Neubau Schulanlage Glattpark BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz

GMS Partner AG

street: Operation Center 1 - Postfach


title: Doppelturnhalle mit Pausenplatz, Oberrüti

description: Die neue Doppelturnhalle wird ab der Hobackerstrasse über den Aussenraum hindernisfrei erschlossen. Die Tragkonstruktion der Doppelsporthalle ist im erdberührten Bereich in Massivbauweise vorgesehen. Die oberirdischen Betonstützen sind ebenfalls in Ortbeton vorgesehen. Die Wandelemente bzw. die Fassadenkonstruktion im Bereich Sporthalle sind in Leichtbauweise, mit Holzelementen geplant. Die Aussenwände und Innenwände im Erschliessungsbereich, der Tribüne, der Treppenhäuser und den Umkleideräumen werden in Massivbau erstellt. Die vorgespannten Dachträger sollen aus Ortbeton erstellt werden und das Sparrendach ist mit vorfabrizierten Holzelementen vorgesehen. Äussere Bekleidung/Fassade: Im Sockelbereich sind vorgehängte, vorfabrizierte Betonelemente vorgesehen. Die Fassade im oberen Teil des Gebäudes sowie Schrägdächer werden mit vorfabrizierten, gewellten Aluminiumpaneelen ausgeführt.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


description: Assurance complémentaire LAA.

description: Responsabilité civile générale.

description: Assurance responsabilité civile aéroport.

description: Assurance de choses contenu et bâtiments.

description: Assurance floltte de véhicules.

description: Assurance maladie perte de gain.

title: Portefeuille d'assurances de la Ville de Sion, pour les branches Choses, RC , véhicules et personnes.

description: Le marché concerne 6 contrats distincts répartis selon le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Prix.:
Respect des conditions particulières.:
Description de la structure de gestion de sinistres.:

procurementMethodDetails: OPEN

Unirisc SA

street: case postale 77


name: TMS Technique pour la musique et le spectacle Sàrl,Chemin du Publoz11, 1073 Savigny, Suisse

name: Pont 12 architectes SA, à l'attention de Anne Claude,Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-près-Renens, Suisse, Téléphone: 021 341 99 10

description: Rénovation de la Salle des Fêtes et reconstruction du Théâtre de Carouge. Réseaux scéniques audio et vidéo

eligibilityCriteria: Voir dossier d'appel d'offres


title: Sanierung Friedhofstrasse, Birsfelden Rohrleitungsbau Trinkwasserversorgung

description: Im Zuge der Sanierung der Friedhofstrasse (Strassen-/Werkleitungsbau) wird auch die das Rohrleitungsnetz der Trinwasserversorgung erneuert. Dazu zählt sowohl die Versorgungsleitung als auch die Hausanschlussleitungen. Sämtliche Arbeiten finden unter Verkehr statt. Dafür wird eine etappierte Vorgehensweise gewählt, welche die Anforderungen vom Werkleitungs-/Strassenbau und der Verkehrsführung von MIV/ÖV berücksichtigt.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis (bereinigt): 60
Qualifiaktion Schlüsselpersonal: 30
Terminprogramm: 10


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Elektroinstallationen - FLUWA

description: Gegenstand der Beschaffung sind Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Elektroinstallationen.

eligibilityCriteria: Allgm. Teilnahmebedingungen - Nachweis Haftpflichtversicherung - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Nachweis Wirtschaftliche Anforderungen - Akzeptanz Werkvertragsentwurf - Akzeptanz IWB Lieferantenkodex - Nachweis MwSt.-Registrierung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Referenzen: 40
Kundendienst: 10


name: Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie, Abteilung FZQ

title: Ersatzbeschaffung Transportwagen TW 29

description: Das zu beschaffende Fahrzeug soll bei Einsätzen als Transportmittel, für Nach- und Rückschub von Material und Geräten eingesetzt werden. Die verlangten Anforderungen sind im Pflichtenheft Punkt 4. Gegenstand und Umfang des Auftrags aufgelistet.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis (45%):
inkl. Schulung und Servicekosten über 5 Jahre:
- Verdeck und Ausführung Ladebrücke inkl. Anschlagpunkte (20%):
- Hebebühne und Bedienung (20%):
- Fahrerhaus (15%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung::
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Folgende Kriterien werden beim Materialaufbau und bei der Ausführung Ladebrücke bewertet::
- Ausführung Ladebrücke System Zurr-Ösen, Brückenladen System:
- Ausführung Geräteraum Verschlussdeckel, Bedienöffnung:
- Angebotspreis (45%):
inkl. Schulung und Servicekosten über 5 Jahre:
- Verdeck und Ausführung Ladebrücke inkl. Anschlagpunkte (20%):
- Hebebühne und Bedienung (20%):
- Fahrerhaus (15%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Bewertung::
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Folgende Kriterien werden beim Materialaufbau und bei der Ausführung Ladebrücke bewertet::
- Ausführung Ladebrücke System Zurr-Ösen, Brückenladen System:
- Ausführung Geräteraum Verschlussdeckel, Bedienöffnung:


description: Erweiterung Ost; Webereiweg, Heinrich Wehrli Str. erdverlegt Wärme

description: Ring West Bircher-Benner Weg; Aargauerplatz, Bahnhof, Posttunnel zu Bhf Süd, Hintere Bhf.str. erdverlegt Wärme / Kälte

description: KSA; Tellstrasse bis Eintritt Neubau, Zollweg, HA Haus 2 erdverlegt Wärme / Kälte

description: KSA ;Querung KSA Neubau & ELT freiverlegt Wärme / Kälte

description: Konsortium Schachen, Hirslanden, Bahnhof Süd freiverlegt Wärme / Kälte

description: Ring West Freiverlegt Wärme & Kälte Hausanschlüsse A

description: Hausanschlüsse B freiverlegt Wärme / Kälte

title: Rohrleitungsbau erd-/freiverlegt Wärme-/Kälteverbund Eniwa, Aarau & Buchs

description: Rohrleitungsbauarbeiten am Wärme- und Kältenetz der Eniwa


name: Stadt Winterthur Departement Sicherheit und Umwelt

title: Dienstleistungsauftrag für die Wartung der Geschwindigkeitsmessanlagen der Stadtpolizei


name: Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung Neubau

title: Neubau Kinderspital Zürich BKP 259.31 Fertignasszellen Modulbau Akutspital

description: Neubau Kinderspital in Zürich-Lengg Das Kinderspital - heute in Zürich-Hottingen beheimatet – leidet seit Jahren untersehr engen Platzverhältnissen. Damit das Spital auch in Zukunft seinen Leistungsauftrag erfüllen kann und die Versorgungssicherheit für Kinder und Jugendliche gewährleistet bleibt, plant die Stiftung die Erstellung eines Neubaus in Zürich-Lengg. Das neue Kinderspital wird kantonal und national eine große Bedeutung in der Spitalversorgung von Kindern und Jugendlichen erlangen. Es fügt sich nahtlos in die Strategie des Kantons ein, den Standort Zürich in der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin und im Wettbewerb zu stärken. Das Kinderspital Zürich hat als Universitäts-Kinderklinik eine reiche akademische Tradition in Lehre und Forschung. Es ist vom Kanton Zürich per Leistungsauftrag mit der Durchführung von Lehre und Forschung in den Bereichen Pädiatrie, Kinderchirurgie und anverwandten Disziplinen beauftragt.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Qualität:
Erfahrung des Anbieters und Schlüsselpersonen:
Ausbildung von Lernenden:
Erläuterungen: siehe auch "Allgemeine Submissionsbedingungen":


name: Mairie de Versoix, service des bâtiments

title: Projet Le Boléro - Installations électriques

description: Travaux concernant l'installation électrique CFC 23 et les sous CFC concernés.

street: 18 route de Suisse


description: Instandsetzung und Umbau. BKP 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein.

title: BAV 60411 Kongresshaus und Tonhalle Zürich

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

title: N01/50,52 Lärmschutzprojekt (LSP) Wil – Gossau, Neubau LSW Sommerau

description: Auf dem Autobahnabschnitt Wil - Gossau der Nationalstrasse N01 ist im Rahmen des Lärmsanierungsprojektes eine neue Lärmschutzwand (LSW) aus Aluminiumelementen zu erstellen. Diese ist in Fahrtrichtung St. Gallen mit einer Gesamtlänge von 528 m und einer Höhe zwischen 2.0 m und 3.0 m vorgesehen. Sie wird durch zwei verschiedene Bauherren beauftragt. Der östliche Teil (344 m) durch das ASTRA, der westliche Teil (184 m) durch eine private Bauherrschaft. Die Ausführung erfolgt aber gemeinsam unter der Federführung des ASTRA. Gegenstand dieser Ausschreibung sind neben Pfahlarbeiten und der Montage von Lärmschutzwänden (exkl. Lieferung) diverse Nebenarbeiten (u.a. Erdarbeiten und Ortbetonarbeiten, Demontage und Montage von Leitschranken, Ergänzung von Zäunen, Stahlbauarbeiten, Einbau von Belägen, Fahrbahnmarkierungen). Für den detaillierten Leistungsbeschrieb siehe Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) An-gebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS: 60
Der bewertete Preis umfasst die gesamte Angebotssumme für beide Lärmschutzwände.:
ZK2: INHALT/QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN: 20
Betreffend::
- Baustelleneinrichtungen:
- Technischer Bericht:
- Organigramm:
- QM-Konzept und Risikoanalyse:
ZK3: BAUPROGRAMM: LÄNGE BAUZEIT: 10
- Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr.:
ZK4: BAUPROGRAMM: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT: 10
- Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture, Service d'architecture et du logement,Rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 315 56 22, Fax: +4121 315 50 05, E-mail:

title: Etablissement du Belvédère à Lausanne - Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2

description: Établissement du Belvédère Lausanne – projet "Trèfle" Construction de nouveaux locaux scolaires et d’une salle de gymnastique VD2 Montant cible : CHF 445'000.- HT

eligibilityCriteria: Français


name: Verkehrsüberwachung Schweiz Sicherheitsdienst Gubelmann AG

name: Departement Gesundheit und Soziales, Kantonaler Sozialdienst

title: Auftrag Sicherheitsdienstleistungen Asylunterkünfte.

description: Für die derzeit auf Sicherheitsdienstleistungen angewiesenen Objekte (kantonale Asylunterkünfte) wird basierend auf dem aktuellen Mengengerüst ein spezialisiertes Sicherheitsunternehmen gesucht, welches über Erfahrung in den Bereichen Betreuungs-/Schutz- und Sicherheitsdienste sowie Bewachungsdienste verfügt.

awardCriteriaDetails:
Z1 Preis:
Z2 Qualifikation Sicherheits-Spezialisten:
Z3 Unternehmen, Auftragsmanagement und Einsatzmanagement:
Z4 HR-Management und Personalplanung:
Z5 Aus- und Weiterbildung des Personals:

street: Obere Vorstadt 3

street: Thurgauerstraße 60


name: BGI SA, bureau d'ingénieurs civils,Av. du Cloître 3, 1860 Aigle, Suisse, Téléphone: 024 468 01 01, E-mail:

title: Projet de réfection de la route des Voëttes

description: Travaux de génie civil et de béton armé. Les travaux seront exécutés entre mai 2016 et l'été 2016.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues et ne peuvent participer que les offres émanant d'entreprises suisses ou dont le siège social se trouve en Suisse, qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en lien quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné ( diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).


name: Fondazione Parco San Rocco, Via F. Chiesa 5, 6834 Morbio Inferiore, Suisse, E-mail:

title: Concorso QIC - Q041 CA - OPERE DA FALEGNAME

description: Il bando di concorso prevede le seguenti opere: - Opere da falegname - Armadi - Arredo bar - Pareti divisorie in legno Quantitativi principali previsti: - Armadi ca pz 100 - Armadi bassi ca pz 10 - Rivestimento Mobile bar ca pz 1 - Corrimani ca ml 220 - Rivestimenti pareti ca m2 150 - Pareti provvisorie (covid) ca pz 7

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione di concorso


name: PUBLICS, à l'attention de Dr. Theo Altorfer,Stationsstrasse 57, 8606 Nänikon, Suisse, Téléphone: 044 440 30 20, E-mail:

title: Informatik Hosting, Systemerneuerung und Support für Energieversorger (Fulloutsourcing)

description: Betrieb,Support u.Wartung (Fulloutsourcing) gesamtes Informatik System mit ca.16 Clients,6 Notebooks,10 Druckern u.4 MFG bei einem Energieversorger (inkl. Installationsabteilung) im KT ZH mit ca.7 üblichen App., darunter die Kernapp. innosolvenergy / Abacus, aktuell Inhouse auf eigenem System betrieben. Hosting aller App. (ausser Spezialsoftware z.B. f.Steuerungen, CAD, weiterhin Inhouse betrieben) wie Kernapp.,Abteilungsapp.,Office-Anwendungen,E-Mail (Exchange) in einem RZ Gesamtverantwortung für Betrieb,Support u.Wartung aller Komponenten,inkl.1st Level Support,MS-Office Support,2nd Level Support(ausser Kernapp.) und Systemsupport. SPOC f. Kernapp Ersatz der Clients u.Monitore im Mietmodell.Integration bestehende Drucker u.MFG Lieferung,Installation u.schlüsselfertige Inbetriebnahme aller Komponenten mit Datenübernahme aus dem aktuellen System. Anbindung aller App.über geeignete Remote-Technologie Migration File- und App.-Server ins RZ Ersatz u.Betreuung NW-Komponenten


description: Die Gemeinde Root beabsichtigt, eine neue Infrastruktur für die Feuerwehr und den Werkdienst in Root, Gebiet Oberfeld, gemäß dem erarbeiteten Richtkonzept umzusetzen. Im Rahmen der öffentlichen Beschaffung von Planungsleistungen (Dienstleistungen) führt die Gemeinde Root ein Planerwahlverfahren durch. Das Planerwahlverfahren soll zur Findung eines geeigneten Planungsteam (Architektur, Baumanagement u. Bau-Ingenieur) führen, welches funktional, ökonomisch wie auch gestalterisch im Rahmen der vorgesehenen Bauaufgabe, eine adäquate Neubauplanung und das Baumanagement wahrnehmen kann.

title: Neubau Werkhof und Feuerwehr Root

procurementMethod: selective

ZEITRAUM Planungen AG

street: Brünigstraße 25

name: Planerwahlverfahren Werkhof und Feuerwehr Root

Edelmann Krell Architekten GmbH

street: Giesshübelstraße 62d


name: Tiefbauamt Basel-Landschaft Geschäftsbereich Kantonsstrassen, Kreis 2

title: Bubendorf – Seltisbergerstrasse, Fahrbahninstandsetzung

description: Hauptmengen: - Aushub ca. 1‘785 m3 - Transporteca. 1’785 m3 - Liefern von Kies ca. 1‘300 m3 - Liefern von Schroppen ca. 260 m3 - Randabschlüsse ca. 350 m1 Einlauf-/Kontrollschächte, Sammler ca. 5 Stk. - PP-Leitungen ca. 50 m - Belagsaufbruch ca. 2‘350 m2 - Tragschichten AC T ca. 520 t - Deckbeläge AC T ca. 375 t

eligibilityCriteria: Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien ZK1: Preisangebot bereinigt: 100
ZK1: Preisangebot bereinigt: 100


title: Route de Chavannes, Lausanne

description: Travaux de génie civil pour l'extention du réseau de chauffage à distance, pose de tubes pour le Service de l'Electricité et travaux de réfections de surface pour le Service des Routes et Mobilité

eligibilityCriteria: Entreprises inscrites au registre du commerce


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB - Werkzeug, Maschinen & PSA Artikel

description: Der Beschaffungsgegenstand setzt sich aus Materiallieferung (Werkzeuge inkl. Zubehör und Verbrauchsmaterial, Maschinen, Arbeitsschutz-Artikel) über einen E-Shop (mehrplatzfähig) zusammen, welcher über eine OCI-Schnittstelle in SAP eingebunden werden und XML-Dateien verarbeiten kann. Die Warengruppen der zu liefernden technischen Artikel sind dem beiliegenden Preisblatt (Anhang 2) zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Rahmenvertragsentwurfs - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung - Bestätigung Nachhaltigkeit - Bestätigung Auslieferung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen. Zwingende Mindestanforderungen - Bestätigung E-Invoicing - Bestätigung E-Shop - Bestätigung OCI-Schnittstelle - Bestätigung Vorschriften und Gesetze Die detaillierten Vorgaben der zwingenden Mindestanforderungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 50
Referenzen Kundenzufriedenheit: 20
E-Shop Funktionalität: 30


name: SRS Swiss Recycling Services SA, succursale de Vernier

name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Mise à disposition de benne et compacteur, collecte et transport de déchets.

street: Avenue de la Roseraie 70

Transvoirie SA

street: route du Bois-de-Bay 93

street: Chemin Grenet 22

Baciocchi Transports SÀRL

street: Rue de Genève 48


name: Metanova SA,route de Neuchâtel 34, 2088 Cressier, Suisse

description: Grue hydraulique fixe, montage à l'arrière du véhicule, 6to à 6m.

description: camion 6x4, puissance 400CV, EURO5

description: Pont fixe en acier

title: Camion-pont-grue

description: camion 6x4 avec pont fixe et grue arrière fixe

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au Registre du commerce.


name: Gebäudetechnik,à l'attention de Erich Imfeld, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 98

title: BKP 244-01 Lüftungsanlagen

description: Sanierung Zentralsterilisation - Installationsarbeiten Lüftungsanlagen

eligibilityCriteria: Der Unternehmer hat gleiche oder ähnliche Installationsarbeiten im Spitalbetrieb im Zeitraum der letzten zwei Jahre ausgeführt (Referenzen werden verlangt). Genügend Leistungsfähigkeit zu sach- und zeitgerechten Ausführung von Leistungen (z.B. Bestand Belegschaft, schnelle Verfügbarkeit vor Ort).


title: Ipw "Klinik Schlosstal" Ersatz- und Ergänzungsbau (EEB), Wieshofstrasse 102, 8408 Winterthur, BKP 283-2 Deckenbekleidungen aus Gips

description: BKP 283-2 Deckenbekleidungen aus Gips

eligibilityCriteria: ohne Angaben

awardCriteriaDetails:
1. Preis:
2. Leistungsfähigkeit / Kapazität:
3. Referenzen / Referenzobjekte:


name: TAXI D'ORBE, Denise Vaney,Chemin des Covets17, 1350 Orbe, Suisse

name: Vallat Partenaires SA, à l'attention de Patrick Vallat,Rue des Tuillières 1, 1196 Gland, Suisse, E-mail:

title: Concours de prestations pour un contrat de transport des élèves en situation de handicap pour la région Nord et Broye


name: HCS controls AG,Aspstrasse 15, 8472 Ohringen, Suisse

name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), à l'attention de Gestion de projets Suisse I,Holzikofenweg 36, 3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 325 55 96

title: Rénov. totale de la villa, collection d’oeuvres d’art Oskar Reinhart (SOR) à Winterthour. Adaption de la climatisation et de la protection incendie.


title: Gesetzliche Unfallversicherung (UVG)

description: Gesetzliche Unfallversicherung (UVG, ohne die bei der SUVA obligatorisch versicherten Betriebsteile) für die Angestellten der Gemeinde Herisau für die Periode 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018, mit automatischer Verlängerung.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt,à l'attention de Sebastian Busse, Rathausgasse 1, 5000 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 836 05 26, Fax: 062 836 05 59, E-mail:

title: Alte Reithalle, Sanierung und Erweiterung

description: Die Aufgabe umfasst den Umbau der alten Reithalle in ein grosses Veranstaltungs-haus für Konzert, Tanz und Theater.

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Ausführung von BKP 221.0 Fenster Holz-Metall: Umfassende Gesamtsanierung mit Sanierung Keramikplattenfassade und Fensterersatz (Fassade denkmalgeschützt), Umbau und Sanierung aller Geschosse und Innenbereiche inkl. haustechnischen Anlagen. Es sind 5 Fensterpakete als separate Ausschreibung vorgesehen. Fassadengerüste mit Einbringpodesten und Baukran bauseits. Arbeit in mehreren Etappen.

title: Rialto Basel, Gesamtsanierung Wohn- und Geschäftshaus / Hallenbad, BKP 221.0 Fenster Holz-Metall (Paket 1)

street: Münsterplatz 11, Postfach