title: ALK, Kraftwerk Filisur, Turbinenrevision MG 2

description: Das Kraftwerk Filisur besteht aus zwei Maschinengruppen (MG) und turbiniert Wasser aus den Ausgleichsbecken Glaris und Islas, das im Wasserschloss Cruschetta zusammengefasst wird. Je eine vertikale Francisturbine treibt einen 6-poligen Generator an. Die Maschinengruppen haben je eine Leistung von 32.5 MW, einen Nenndurchfluss von 8.8 m3/s und werden ca. 5'000 Betriebsstunden pro Jahr betrieben. Die Turbine der MG2 wurde letztmals im Winter 2005/2006 total revidiert. Gleichzeitig mit dem Laufradwechsel soll im Winter 2011/2012 eine Turbinenrevision der MG 2 vorgenommen werden. Zu erbringen sind folgende Leistungen: Reinigung der zum Lieferanten gelieferten Teile, die Befundaufnahme inkl. Dimensionskontrollen und Rissinspektionen mit Protokollen, die Revision, die Zeichnungserstellung und Herstellung oder Beschaffung von benötigten Ersatzteilen, sofern sie nicht vom Besteller abgegeben werden können, die Werkabnahme der revidierten Teile, die Transporte ins Revisionswerk und zurück in das Kraftwerk inkl. der Transportversicherung und die Abgabe der kompletten Revisionsdokumentation.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


currency: CHF

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Die FHNW sucht eine Partnerin für den Betrieb ihres ERP-Systems SAP S/4HANA im Outsourcing.Die FHNW schließt mit der Zuschlagsempfängerin (Partnerin) einen Rahmenvertrag ab. Die Laufzeit beträgt fix 4 Jahre mit der Option auf jährliche Verlängerung um weitere max. 3 Jahre.Mit der Vergabe der Dienstleistung behält sich die FHNW die Möglichkeit auf Folge-Aufträge nach Freihändiger Vergabe vor.

title: Rahmenvertrag SAP S/4HANA Betrieb

documentType: tenderNotice

description: Die FHNW sucht eine Partnerin für den Betrieb ihres ERP-Systems SAP S/4HANA im Outsourcing.Die FHNW schliesst mit der Zuschlagsempfängerin (Partnerin) einen Rahmenvertrag ab. Die Laufzeit beträgt fix 4 Jahre mit der Option auf jährliche Verlängerung um weitere max. 3 Jahre.Mit der Vergabe der Dienstleistung behält sich die FHNW die Möglichkeit auf Folge-Aufträge nach Freihändiger Vergabe vor.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Fachhochschule Nordwestschweiz

street: Bahnhofstrasse 6

countryName: CH

Itesys AG

street: Langfeldstrasse 53a

initiationType: tender


title: SANDSTRAHLEN

description: A. ALLGEMEINES Aufgrund der aktuellen Bedürfnisse der Fahrgäste, der aktuellen Gesetzgebung sowie den wachsenden betrieblichen Anforderungen beschlossen die SBB, die Zugkompositionen der ersten Generation der S-Bahn Zürich, bekannt als Doppelstock-Pendelzug (DPZ), einer umfangreichen Modernisierung zu unterziehen. A1) PROJEKTZIELE UND –SCHWERPUNKTE Im Zusammenhang mit dieser Modernisierung sind an den Fahrzeugen Sandstrahlarbeiten durchzuführen. Die Arbeiten sind in einer Taktfertigung durchzuführen. B. BESCHAFFUNGSGEGENSTAND Im Zusammenhang mit Fahrzeugmodernisierungen sind an verschiedenen Fahrzeugen vor Ort, im SBB Industriewerk in CH-4600 Olten, partielle Sandstrahlarbeiten auszuführen. Die Leistung umfasst auch sämtliche Vorbereitungsarbeiten sowie das Erstellen von Abdeckungen und die Reinigungsarbeiten inklusive Strahlmittellogistik und –Entsorgung. Mengengerüst gemäss Anhang 2 des Vertrages. B1) ABDECKUNGEN Die Konstruktion und Herstellung der Abdeckungen liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Feste Abdeckungen sind obligatorisch (müssen versehentliche Beaufschlagung durch Strahlmittel unbeschadet überstehen). Im Sinne einer praktischen Zusammenarbeit bietet die SBB bei Bedarf Unterstützung bei der Konstruktion und Herstellung der Abdeckungen. Die Aufwendungen der SBB werden dem Auftragnehmer verrechnet. Details sind in Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. B2) BEGEHUNG Eine obligatorische Begehung und Infoveranstaltung findet am 10.08.2012 statt. Details siehe Ziffer 4.5 der Publikation. C. HAUPTANGEBOT C1) HAUPTANGEBOT Die SBB erwartet ein Hauptangebot für die Arbeiten gemäss B. und B1) an folgenden Fahrzeugen: • 222 Fahrzeuge des Typs DPZ im Zeitraum Anfang 2013 bis Ende 2017. Eine fixe Vergabe erfolgt für die Laufzeit Anfang 2013 bis Mitte 2014 über ca. 37 Fahrzeuge. • 66 Fahrzeuge des Typs Eurocity im Zeitraum Anfang 2013 bis Mitte 2014. Eine fixe Vergabe erfolgt über die Gesamtmenge der 66 Fahrzeuge. Die Vergabe für diese beiden Fahrzeuge (DPZ und Eurocity) erfolgt gemeinsam an einen Lieferanten (Es wird keine Aufteilung geben). C2) NEBENANGEBOT Nicht zwingend ist ein Angebot für nachfolgende Fahrzeuge einzureichen: • Arbeiten gemäss B. und B1) an 73 Fahrzeugen des Typs Bpm51 im Zeitraum Anfang 2013 bis Mitte 2014 (Arbeitsaufwand gemäss Spezifikation Bpm51). Diese Fahrzeuge sind asbestsaniert, aber stellenweise mit gebundenem Asbest belastet (Restasbestsanierung). Die SBB behält sich ausdrücklich das Recht vor, das Nebenangebot ganz, teilweise oder nicht einzulösen. Das Nebenangebot wird separat bewertet entsprechend der Bewertung des Hauptangebotes. Eine allfällige Vergabe erfolgt nur an einen Anbieter, welcher zugelassen ist für den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen (Asbest). Der Auftrag kann, falls der Anbieter für das Hauptangebot und für das Nebenangebot die beste Bewertung erzielt, an denselben Anbieter vergeben werden. Andernfalls wird der Auftrag für das Nebenangebot unabhängig vom Hauptangebot an einen zweiten Anbieter vergeben. D. OPTIONSRECHTE DER SBB Eine Option der freihändigen Vergabe nach Massgabe des Basisvertrages für weitere Phasen und/oder für zusätzliche Mengen und Leistungen und für eine Verlängerung des Vertrages bis zu 5 Jahren nach Vertragsunterzeichnung wird ausdrücklich vorbehalten. Die SBB behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, diese Optionen gestaffelt einzulösen bzw. den Auftrag dieser Leistungen nach Bedarf (auch nur teilweise) zu gegebener Zeit aufgrund der einschlägigen Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen anderweitig (im Wettbewerb) zu vergeben. Sowohl das Einlösen als die Aufteilung der Optionsleistungen bei einer möglichen Nachbestellung von weiteren Leistungen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Bestimmungen des Basisvertrages, einschliesslich im Vertrag vereinbarter ursprünglicher Kostengrundlage, aller Ergänzungen und Änderungen aufgrund Einlösung von Optionen / Nachbestellrechte der SBB / Leistungsänderungen, Besondere Vereinbarungen und sonstigen Vertragsänderungen und -ergänzungen gelten auch für die nachbestellten Leistungen; der Umfang der Leistungen, die Termine und die anderen Vertragspunkte werden in jedem Fall vor Inangriffnahme geklärt und auf der Grundlage eines detaillierten Angebotes in einem Nachtrag zum Vertrag schriftlich festgehalten. E. BEZUGSBERECHTIGTE Bezugsberechtigt für die obengenannten Leistungen sind auch andere Divisionen der SBB AG und Beteiligungsgesellschaften der SBB AG. F. NORMEN, VORSCHRIFTEN UND GESETZE Die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. Vertragsunterzeichnung (bzw. Unterzeichnung der Nachträge bei allfälliger Einlösung der Optionen) gültigen einschlägigen Vorschriften, Normen und Regeln der SBB und UIC sind einzuhalten. G. Weitere Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss 3.7 der Ausschreibungspublikation

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: A. GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
B. BEURTEILUNG:
1. QUALITÄT 60 %:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss Pflichtenheft Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen (Ausführungsqualität): 40% von 60%:
1.2 Zweckmässiges Vorgehen bei Problemanalyse und Fehlerbehebung: 30% von 60%:
1.3 Termineinhaltung: 20% von 60%:
1.4 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 10% von 60%:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT 40 %:
2.1 Preise: 75% von 40%:
2.2 Kostenoptimierung: 25% von 40%:
C. GESAMTBEWERTUNG:
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:
A. GRUNDSÄTZLICHES VORGEHEN:
Für die Bewertung des Angebotes gelten folgende Hauptkriterien, welche einander gegenübergestellt werden.:
1. Qualität:
2. Wirtschaftlichkeit:
Die Zuschlagskriterien werden anhand der nachfolgenden Subkriterien beurteilt::
B. BEURTEILUNG:
1. QUALITÄT 60 %:
1.1 Umsetzung, Erfüllung der Anforderungen der SBB gemäss Pflichtenheft Teil 4 der Ausschreibungsunterlagen (Ausführungsqualität): 40% von 60%:
1.2 Zweckmässiges Vorgehen bei Problemanalyse und Fehlerbehebung: 30% von 60%:
1.3 Termineinhaltung: 20% von 60%:
1.4 Erfüllung der Vorgaben im Vertrag und Anhänge: 10% von 60%:
2. WIRTSCHAFTLICHKEIT 40 %:
2.1 Preise: 75% von 40%:
2.2 Kostenoptimierung: 25% von 40%:
C. GESAMTBEWERTUNG:
Sämtliche Kriterien werden mit Noten von 0 bis 5 (0 = tiefster Wert, 5 = höchster Wert, Skalierung auf eine Kommastelle) bewertet.:
Die so ermittelte Note wird mit der zugehörigen:
Die Gesamtnote resultiert aus der Summe der Beurteilungen. Der Zuschlag wird an die Unternehmung mit der höchsten Gesamtnote erteilt.:
Die SBB behält sich vor, die Anbietenden zur Plausibilisierung der Bewertung zu einer Präsentation einzuladen.:

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


title: SKP 235 Schwachstromanlagen (Parkieranlage U3)

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


description: Le projet prévoit la rénovation complète de la mairie de Satigny. Le bâtiment est composé de 2 ailes liées par un corps central. Il comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage, et des combles. Les travaux de chauffage comprennent la rénovation totale de l'ensemble des installations.

title: Agrandissement du complexe école-mairie — Étape 2 Rénovation de la mairie travaux d'installation de chauffage

Commune de Satigny

street: Rampe de Choully 17


name: d4 atelier d'architecture SA, à l'attention de Dominique Dériaz,avenue de Rumine 9, 1005 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: ECOLE DU PLATY - Construction d'une nouvelle école primaire

description: Afin de répondre aux besoins futurs, la Commune de Villars-sur-Glâne a décidé de construire une nouvelle école primaire dans le secteur Platy. Le projet s'organise en trois éléments construits (les salles de gymnastique, l'extrascolaire, l'école) qui sont connectés par un préau couvert et qui génèrent trois espaces extérieurs aux caractères variés.

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents de l'appel d'offres.


title: Baulos L06912, VV Signalträger Fundation

description: Folgende Elemente sind ausführen: Signalträger - Demontage und Remontage von Leitplanken, Lärmschutzwand, Halbschalen, Rechtwinkelelemente, vorfabrizierten Betonplatten - Voraushub und Aushub, separate Entsorgung von Karbit - 67 Pfähle - Anpassung der bestehenden Oberflächenwasserleitung - Instandsetzung - 16 Ortbetonfundamente inkl. Anschlüsse zu den Signalträger Elektroschächte - Demontage und Remontage von Leitplanken, Lärmschutzwand, Halbschalen, Rechtwinkelelemente - Aushub und Sondierungen - Elektrorohre verlegen und anschliessen - Schutzmauer - Anpassung der bestehenden Oberflächenwasserleitung - Instandsetzung - 8x Elektroschacht - 5x Stützmauer Spezielles - Das Karbitmaterial soll separat entsorgen werden - Auflad auf Container - SBB-Transport - Spezielle Behandlung

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien ermittelt.:
1. Preis;: 55
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation;: 20
davon Auftrags- und Risikoanalyse: 10% / Organisation der Baustelle und ARGE: 35% / Objektbezogenes QM/QM-Plan: 5% / Technische Lösung, Ausführungsmethode: 50%:
3. Bauablauf und Termine;: 25
davon Bauprogramm: 50% / Einhaltung Termine: 50%:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot erhält den Zuschlag und wird unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien ermittelt.:
1. Preis;: 55
davon Angebotspreis: 80% / Einhaltung der Preisbildungsregeln: 20%:
2. Technische Lösung und Organisation;: 20
davon Auftrags- und Risikoanalyse: 10% / Organisation der Baustelle und ARGE: 35% / Objektbezogenes QM/QM-Plan: 5% / Technische Lösung, Ausführungsmethode: 50%:
3. Bauablauf und Termine;: 25
davon Bauprogramm: 50% / Einhaltung Termine: 50%:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Alfa Laval,Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon, Suisse

name: Triform SA, à l'attention de Alain Berset,Court-Chemin 19, 1704 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026 347 22 77, E-mail:

title: STEP Fribourg - Centrifugeuses

description: Fourniture, montage et mise en service de 2 centrifugeuses pour boues d'épuration des eaux

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: Leitung strategischer Einkauf,à l'attention de Hanspeter Widemann, Vadianstrasse 50, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: 071 229 51 51, Fax: 071 229 56 50, E-mail:

title: Wärmepumpenanlage

description: Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG plant, finanziert, betreibt und wartet Wärmepumpen-Heizungsanlagen. Bis Dezember 2015 sind 80 Heizanlagen bis 10kW, 25 Heizanlagen bis 30kW und 20 Heizanlagen bis 100kW zur Realisierung vorgesehen. Die Ausschreibung beinhaltet sämtliche Komponenten und Installationen im Technikraum sowie das Erdwärmesondenfeld mit Verbindungsleitungen. Die Schnittstelle ist aus dem Prinzipschema ersichtlich. Es können auch nur Teilbereiche offeriert werden, ideal wären jedoch möglichst umfassende Angebote. Jede Anlagengrösse ist anhand eines Prinzipschemas, eines Technikplans und eines Pflichtenheftes umschrieben. Die Leistungsbeschreibung definiert die allgemeinen Bedingungen sowie die technischen Anforderungen. Die SAK beabsichtigt eine langfristige Zusammenarbeit mit den ausgewählten Unternehmen einzugehen.

eligibilityCriteria: Nachgewiesene Heizung-Lüftung und Klimakompetenz


description: Fourniture de câbles Moyenne Tension, d'accessoires de câbles, prestation de tirage et de logistique, jusqu'à la mise en service, tests compris, pour assurer les liaisons Collombey - Farettes

Spontis SA

street: Route de la Plaine 43


name: Stiftung für Studentisches Wohnen Zürich, ETH SOK

title: Rebhüsliweg 1/3/5, 8046 Zürich | BKP 222

description: Sanierung der Aussenhülle in bewohntem Zustand. Ersatz der Fenster, der Storen und der Absturzsicherungen, Ersatz der Dacheindeckung mit Zusatzdämmung, Anbringen einer verputzten Aussenwärmedämmung.

eligibilityCriteria: Deutsch


description: 21102 Baumeisterarbeiten Umbauten III (Trakt A+B)

description: 22110 Fenster und Verglasungen in Holz-Metall I (Trakt B-D)

description: 221112 Pfosten-Riegelkonstruktion in Holz-Metall III (Trakt E)

description: 22160 Türen und Verglasungen aus Metall

description: 22410 Spengler, Blitzschutz, Pult- und Flachdach

description: 24400 Lüftungsanlagen

description: 24800 Gebäudeautomation

description: 25001 Sanitäranlagen II (Trakt A+B)

title: SH Littau Dorf, Gesamtsanierung + Erweiterung

description: Baumeisterarbeiten Fenster und Verglasungen in Holz-Metall Verglasungen in Holz-Metall Türen und Verglasungen aus Metall Spengler, Blitzschutz, Pult- und Flachdach Lüftungsanlagen Gebäudeautomationen Sanitäranlagen


title: Egg/Mönchaltorf, 339 Usterstrasse, km 9.500 - 11.400

description: Ausgeschriebene Arbeiten und Lieferungen: Aushub: 500 m3 Kieslieferung: 500 m3 Transporte: 1'500 m3 Abschlüsse: 1'500 m Belag fräsen: 13'000 m2 Belag AC B 22H: 1'300 t Belag AC 8H: 1'100 t

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Strassen- und Tiefbauunternehmung


name: CFF Immobilier, développement - production ferroviaire

description: Développement des ateliers industriels Yverdon-les-Bains, logistique et bâtiment polyvalent.Prestations de mandataire général pour les phases SIA 31 (avant-projet), 32 (projet de l'ouvrage), 33 (procédure de demande d'autorisation), 41 (appel d'offres) et 51, 52 et 53 (réalisation). La phase 31 est validée à la signature du contrat. Toute phase supplémentaire doit être déclenchée par écrit par l'adjudicateur (cf. contrat prévu).Le projet développement Ateliers industriels Yverdon-les-Bains (AI YV) est divisé en 3 lots:— lot 1: TP 1_voies longues,— lot 2: TP 4_logistique et bâtiment polyvalent,— lot 3: TP 5_installations générales et bâtiments et option restaurant.Les modalités d'attribution des différents lots figurent dans la partie 1.Le présent appel d’offres concerne uniquement le lot 2: TP 4 logistique et bâtiment polyvalent.

title: Ateliers industriels Yverdon (AI YV) — lot 2: logistique et bâtiment polyvalent

description: Développement des ateliers Industriels Yverdon-les-Bains, logistique et bâtiment polyvalent.Prestations de mandataire général pour les phases SIA 31 (avant-projet), 32 (projet de l'ouvrage), 33 (procédure de demande d'autorisation), 41 (appel d'offres) et 51, 52 et 53 (réalisation). La phase 31 est validée à la signature du contrat. Toute phase supplémentaire doit être déclenchée par écrit par l'adjudicateur (cf. contrat prévu).Le projet développement Ateliers industriels Yverdon-les-Bains (AI Yv) est divisé en 3 lots:— lot 1: TP 1_voies longues,— lot 2: TP 4_logistique et bâtiment polyvalent,— lot 3: TP 5_installations générales et bâtiments et option restaurant.Les modalités d'attribution des différents lots figurent dans la partie 1.Le présent appel d’offres concerne uniquement le lot 2: TP 4 logistique et bâtiment polyvalent.

street: Place de la Gare 1

Dreier Frenzel SARL

street: Avenue du Rond-Point 18


name: Velamen SA,La Croix-du-Péage1, 1029 Villars-Ste-Croix, Suisse

name: Mondada Frigerio Dupraz Architectes, à l'attention de Frederico Santos,Rue de Bourg 20, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0213237081, Fax: 0213110139, E-mail:

title: Travaux de plâtrerie Travaux de peinture intérieure

description: Travaux de plâtrerie - carreaux de plâtre Travaux de plâtrerie - cloisons plaques de plâtre cartonnée Travaux de plâtrerie - gypsage de murs béton Travaux de plâtrerie - gypsage de plafonds béton Travaux de plâtrerie - doublages Travaux de peinture - émail sur plâtrerie et menuiseries Travaux de peinture - dispersion mate Travaux de peinture - satiné sur murs parpaings

eligibilityCriteria: Français


name: Hochschulgebiet Zürich Zentrum Geschäftsstelle Gebietsmanagement Roman Bächtold, Dipl. Architekt ETH / SIA,à l'attention de Roman Bächtold, Neumühlequai 10, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 43 259 28 98, E-mail:

title: Hochschulgebiet Zürich Zentrum Gloriapark (Perimeter P1) Planerwahlverfahren im offenen Verfahren

description: Mit der Umgestaltung der Rämi- und Gloriastrasse und den angrenzenden Bauvorhaben der Institutionen wird auch der heute nach innen orientierende Spitalpark in den offenen «Gloriapark» transformiert. Dazu sollen im Rahmen eines Planerwahlverfahrens Landschaftsarchitekturbüros zur Bewerbung und Offertstellung für das Projekt «Gloriapark (Perimeter P1)» eingeladen werden. Für die Sicherung und Weiterentwicklung der vorhandenen Qualitäten im Kontext der angrenzenden baulichen Aktivitäten und einem geplanten stärkeren Öffentlichkeitsgrad des Gloriaparks wird ein Landschaftsarchitekturbüro mit den geforderten Projektierungs- und Realisierungskompetenzen im Hinblick auf gartendenkmalpflegerische Schutzobjekte gesucht. Auf Basis der eingereichten Unterlagen wird das Büro, welches die Eignungsnachweise erbringt und die Zuschlagskriterien am besten erfüllt, zur Projektierung beauftragt.

eligibilityCriteria: Zur Beurteilung werden nur Angebote zugelassen, die die nachfolgenden Eignungskriterien erfüllen: - Ausfüllung Selbstdeklaration - Unternehmen mit mind. 5 Personen, daher mind. 1 Mio. Umsatz pro Jahr - Unternehmen mit zwei vergleichbaren Projekten (in den letzten 10 Jahren) hinsichtlich: -- Grösse (Gloriapark ca. 20’000 - 25’000 qm) -- Öffentlicher Park -- Gartendenkmal


title: Bahnhofpläne

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Fachplanerausschreibung 292 Bauingeniuer, holzbauingenieur, Brandschutzexperte 294 HLKS – Ingenieur und Fachkoordination HLKES.

description: 2 Vorstudie: Bestandsanalyse, Machbarkeitsstudie, Energiekonzept;3 Projektierung: Vorprojekt, Bauprojekt, Bewiliigungsverfahren;4 Ausschreibung: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe;5 Realisierung: Ausführungsplanung, Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss.

Primarschulgemeinde Gachnang

street: Postfach 174, 8546 Islikon


description: Unification, optimisation et gestion du parc informatique.Les CMS de Entremont, Martigny et Saxon, actuellement liés dans la coordination Régionale de Martigny, ont entamé une procédure de régionalisation. Dans ce cadre, les 3 CMS souhaitent unifier et optimiser leur infrastructure informatique, les doter d'une gestion externalisée, faire profiter les utilisateurs d'un support professionnel et bénéficier d'un hébergement externe de l'infrastructure serveur.

CMS Subrégional de Martigny

street: Rue d'Octodure 10B


title: Baumeisterarbeiten Verlängerung Leitungskanal

description: Die ara region bern ag beabsichtigt den bestehenden Leitungskanal zu verlängern. Am Ende des Kanals wird ein Treppenaufgang geplant, der von einer Stahl-Holzkonstruktion mit Tonnendach abgedeckt ist. Die Geometrie im Querschnitt wird übernommen. Beim bestehenden Treppenabgang muss die schräge Betonplatte inkl. Trennwand abgebrochen werden um mit dem neuen Kanal darauf anzuschliessen. Es müssen leichte Anpassungen an Schmutz- und Meteorwasserleitungen und Schächten vorgenommen werden. Schächte und Leitungen werden versetzt und teils abgebrochen. Mit dem Bau des Leitungskanals unterqueren wir sämtliche Leitungen in diesem Bereich. Ausserdem wird die Neubrückstrasse (Parzellen Nr. 1340) unterquert. Dieses Bauvorhaben wird mit einseitigem Verkehr der Strasse erzielt. Die Baugrube beim Treppenabgang bis Mitte Strasse wird mittels Spundwand und obenliegendem Spriesskranz ausgeführt. Der Rest wird beidseits mit einer Nagelwand ausgeführt.

eligibilityCriteria: Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau. Uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gemäss Ausschreibungsunterlagen. Vollständige Offerte gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
ZK1: Preis: 50
ZK2.1 Plausibilität und Qualität des Bauprogramms, Zwischentermine, Visualisierung und Risikoauswertung: 20
ZK2.2: Ressourcenplanung / Mobilisierung: 10
ZK3: Referenzen der Schlüsselpersonen: 20


title: Ausbau Rietstrasse, Schachen b. Reute

description: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Positionen.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.


name: Einwohnergemeinde, Gemeindehausplatz 1, 5070 Frick

title: Frick, Erschliessung Lammet mit LSW

description: Auszuführende bzw. zu offerierende Arbeiten: Grab- und Rohrlegearbeiten für Werke, Ab- und Trinkwasserleitungen, Strassenbauarbeiten Erschliessung "Lammet" gemäss der Submission beiliegenden und weiteren Planunterlagen: Strassenbauten: - Gesamtlänge ca. 565m - Fahrbahnbreite 2 x 3.25 m = 6.50m - Grünstreifen 2.00m - StrassenentwässerungPP 200 ca. 340m Fusswege: - Gesamtlänge ca. 380m - Breite2.50m Schmutzwasserleitung: - Gesamtlänge ca. 860m - Rohrmaterialien Guss 250 - 1000mm - Schachtbauwerke aus Ort- und Fertigbeton Sauberwasserleitung: - Gesamtlängeca. 700m - Rohrmaterialien PP 250 - 500mm Grabarbeiten Wasserleitung: - Gesamtlängeca. 1'100m Grabarbeiten Gas: - Gesamtlänge ca. 950m Leerrohranlage Strasse, Strom, Swisscom, Cablecom - Gesamtlänge des Rohrblocksca. 1'100m Strassenquerung und Offenlegung Lammetbächli: - Offenlegung des Lammetbächli315m - Strassenquerungen (Boxprofile)25m Altlastensanierung: - Aushub stark verschmutzt ( Deponietyp E)440 t Lärmschutzwand entlang der SBB: - Mikropfahlpaare55 St - Lärmschutzwandelemente H = 1.50 bis 1.80m280m - Fluchtwege und Fluchttüren2 St - Ueberführung Schützenweg19m


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Assainissemt/réfection voiries/réseaux SIG (M268TI) ingénieur civil

description: Avenue de Miremont, Mise en séparatif assainissement EC, Réfection des Voiries, Réseaux SIG. Mandat Ingénieur Civil et Direction des travaux, selon SIA 103 2014. Pour la Ville de Genève : phase 32 partielle et phases 51, 52 et 53. Pour les SIG: uniquement phase 52. Montant des travaux estimé à : 7'769'000 CHF HT. Montant des honoraires estimé : < à 350'000 CHF .

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


description: Neubau Schulhaus und Neubau Sporthalle

title: Erweiterung Schulanlage Weissenstein; BKP 273.0 Schreinerarbeiten I

description: Neubau Schulhaus und Neubau Sporthalle

Bauverwaltung Würenlingen

street: Dorfstraße 13


name: Gemeinde Malters, Bahnhofstrasse 16, 6102 Malters, Suisse

title: Erweiterung Schulhaus Bündtmättli, Malters

description: Erweiterung der bestehenden Schulanlage: Neu: Turnhalle, Kindergarten, allgemeine Räume, Aussensportplatz. Umbau: Alte Turnhalle und Teile der bestehenden Anlagen.

eligibilityCriteria: auf Grund in den Unterlagen genannten Kriterien.


description: Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug für die Regio Feuerwehr Kirchberg gemäss Pflichtenheft "Tanklöschfahrzeug Version_04"

title: Tanklöschfahrzeug für Regio Feuerwehr Kirchberg

Regio Feuerwehr Kirchberg

street: Solothurnstrasse 2

VOGT AG Oberdiessbach

street: Freimettigenstrasse 20


name: Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA, à l'attention de Fabienne Werren,Avenue Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41213516291, E-mail:

title: Association LE FOYER_Soum N°1_CFC 281 Chapes

description: Le Foyer_Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées_Construction du bâtiment principal.

eligibilityCriteria: Se référer aux documents et informations qui figurent dans l'appel d'offre.


name: FPLC Genève (Responsable du groupe), CCD Lancy-Pont Rouge, FHBM Camille Martin Genève

description: Réalisation de 4 bâtiments d'habitations + un parking commun, selon la répartition suivante:— bâtiment L09 et L11 (R+6) / Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC)47 Logements en PPE de 3 pièces à 6 pièces,— bâtiment L10 (R+8) / Fondation HBM Camille Martin (FCM)62 Logements LUP-HBM de 3 pièces à 6 pièces,— bâtiment L12 (R+8) / Coopérative Cité-Derrière (CCD)62 Logements LUP-HBM de 2 pièces à 5 pièces.

title: CFC250 — Installations sanitaires

street: PA FPLC, rue des Maraîchers 36

Martin Sanitaires SA

street: Rue Pécolat 1


description: La Base logistique de l’armée (BLA) est responsable de la livraison de muesli en portions au chocolat (lot 1), aux fruits (lot 2) et aux protéines (lot 3) pour l’Armée suisse. Pour que la BLA puisse assumer cette responsabilité, l’approvisionnement en portions de muesli doit être assu-ré au profit du demandeur.

title: Muesli en portions (chocolat, fruits et protéines)

armasuisse Achats et coopération CC OMC

street: Guisanplatz 1

name: Project «Prestations de conseil (GRH D)»


description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Partner/in-Evaluation und die Beschaffung von fabrikneuen Client Endgeräten. Es wird eine Ausstattungsvariante vorgegeben, welcher die Anbietenden zum Zweck der Vergleichbarkeit der eingehenden Offerten folgen müssen.Lieferung von ca. 220 Stück Desktop- und Tower-Computer, ca. 215 Stück mobile Computer, ca. 150 Dockingstations und ca. 35 Monitore, inklusive Transport und Dienstleistungen.

title: Beschaffung Client Endgeräte (BCE)

Informatikdienste

street: Rathaus

Computacenter TS GmbH

street: Luzernerstrasse 52c


title: Kürberg-, Ottenberg- und Brunnwiesenstrasse (mit Kurzinserat im Amtsblatt)

description: Werkleitungs-, Kanal- und Strassenbau Bausumme ca. 2.0 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Romaine de Kalbermatten, architecte EPF/SIA

awardCriteriaDetails:
Montant de l'offre:
Capacité à respecter les délais d'exécution:
Références et expériences du candidat:
Formation professionnelle:

street: 10 rue Muzy


name: Belimed Sauter AG,Zelgstrasse 8, 8583 Sulgen, Suisse

name: ETH Zürich, Baumanagement, à l'attention de Daniel Emmenegger,Clausiusstrasse 37, CLD, 8092 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 632 78 30, Fax: +41 44 632 15 71, E-mail:

title: ETH Zürich, HPL Life Science Platform - Neubau


name: Einwohnergemeinde Untersiggenthal, Gemeinderat Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal

title: Baugrube

description: Baugrubenaushub für Projekt Zentrum/Untersiggenthal

eligibilityCriteria: siehe NPK: 201 Besondere Bestimmungen Download via Simap

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzobjekt: 20
Technischer Bericht: 20


description:
Herstellung von Fassaden-Sichtbetonelementen mit Transport zu den Verwendungstellen, zur Übernahme durch den Baumeister, der die Fassaden-Sichtbetonelemente montiert. Liefern und versetzen von Stahl- Befestigungsteilen in den Betonelementen. Lieferung von Befestigungsteilen für die Montage.
                  Die Ausführung erfolgt in insgesamt 3 Hauptbauphasen: Hauptbauphase1 Haus 07A samt Tiefgarage, Hauptbauphase 2 OKS samt Schutzraum und Hauptbauphase 3 Haus 07B samt Geschütztem Spital.

title: Kantonsspital St. Gallen KSSG – Ostschweizer Kinderspital OKS: Neubau Haus 07A, Haus 07B und OKS

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: Rorschacher Strasse 95


name: Communes de Granges-Paccot et de Givisiez, à l'attention de C. Robatel,Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot, Suisse, Téléphone: +41 26 460 68 25, E-mail:

title: Construction d'une déchetterie intercommunale à deux niveaux, travaux de génie civil et de béton armé

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges


name: Einwohnergemeinde Thun und Energie Thun AG

title: Belagssanierung und Werkleitungsanpassungen Seestrasse, Thun

description: Gegenstand sind sämtliche Baumeisterarbeiten für die Strassensanierung, Veloquerung der Gleise und die Erneuerung der Werkleitungen. Abschnitt Seestrasse Nr. 36 bis und mit Gleisquerung Kohleweiher.

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden die interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019, BSG 731.2-1), das kantonale Gesetz vom 8. Juni 2021 über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöBG, BSG 731.2), die dazugehörige Verordnung (IVöBV, BSG 731.21) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung. Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVö2019 vorliegen. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Die Stadt Thun behält sich nach Art. 21 Abs. 2 e IVöB 2019 vor, neue Aufträge freihändig zu vergeben, wenn sich diese auf den Grundauftrag beziehen, welcher im offenen Verfahren vergeben worden ist.

awardCriteriaDetails:
Z1 Preis: 60
Z2 Fachkompetenz: Referenzen Schlüsselpersonal: 15
Z3 Termine und Bauprogramm: 15
Z4 Projektorganisation: 10
Erläuterungen: Das Angebot mit dem tiefsten gültigen Preis erhält die maximale Punktzahl 5. Angebote, die 75% oder mehr vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwischen werden die Punktzahlen (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben und mit der:


title: N02, 120065, EP OT, Erhaltungsprojekt Osttangente Basel / TP2 Kunstbauten Brücke Birs Basel/Muttenz - Instandsetzung und Verstärkung mit Ersatz Belag, Abdichtung und Fahrbahnübergänge

description: Bei dem Objekt Nr. 901 B Brücke Birs Basel/Muttenz ist ein Ersatz der Fahrbahnübergänge inkl. Belag und Abdichtung vorgesehen. Weiter erfolgen lokale Betoninstandsetzungen, der Einbau von Abfangungen an den Gerbergelenken sowie lokale Erdbebenverstärkungsmassnahmen und der Schutz korrosionsgefährdeter Bereiche mittels kathodischem Korrosionsschutz. Die Arbeiten sollen unter Betrieb erfolgen. Vorgesehene Massnahmen: - Ersatz von Belag, Abdichtung und Fahrbahnübergängen - Ersatz von Einlaufschächten (ES) und Bau einer aussenliegenden Sammelleitung - Lokale, bei den Gerbergelenken teils flächige Betoninstandsetzung - Applikation einer Beschichtung im Fahrbahnbereich bei den Leitmauern und lokaler Ersatz der Leitholme - Instandsetzung der Lager - Verstärkung (Abfangung) der Gerbergelenke und kathodischer Korrosionsschutz im Bereich der Gelenke - Lokale Verstärkung der Stützen für den Lastfall Erdbeben

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT DES ANBIETERS;: 15
- Qualität des Anbieters:
- Erfahrung der Schlüsselpersonen:
ZK3: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN/BAUPROGRAMM;: 45
ZK3.1: Dauer der Gesamtbauzeit bis Räumung des gesamten Bauperimeters;: 15
ZK3.2: Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen;: 15
Aufzeigen/Erläutern des Bauablaufes mit Aufzeigen des kritischen Weges. Aufzeigen der eingesetzten Ressourcen. Aufzeigen der Berücksichtigung von notwendigen Winterpausen. Reserven, Wirksamkeit und Qualität von vorgeschlagenen Beschleunigungsmassnahmen bei Verzug. Vorgesehene bauliche Massnahmen zur Gewährleistung der Termine.:
ZK3.3: Qualität/Plausibilität der eingereichten Unterlagen;: 15
Technischer Bericht, bestehend aus: Organisation der Unternehmung bzw. der ARGE, Baustelleneinrichtung/Installationskonzept und Logistikkonzept, Risikoanalyse, Technischen Lösungen bei erkannten baulichen Schwerpunkten, Ver- und Entsorgung der Baustelle inkl. Behandlung von Baustellen-Abwasser, Wintermassnahmen, Sommermassnahmen, Verkehrssicherheit/Notfallkonzept/Schutzmassnahmen, Aufteilung der Arbeiten innerhalb einer allfälligen ARGE, QM-Konzept.:
Erläuterungen: PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Erweiterung Oberstufenschulhaus, Weinigen

description: Erstellen des Rohbaus für das Schulhaus Weinigen (Baumeisterarbeiten gemäss Leistungsverzeichnis)


name: Rigaku Europe SE,Hugenottenallee 167, 63263 Neu-Isenburg (DE), Allemagne

title: Achat diffractomètre

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Berner Oberland-Bahnen AG Harderstrasse 14

title: Erweiterung Depot BOB, Zweilütschinen - BKP 221.6 Tore aus Metall / Bahntore

description: Erweiterung Bahndepothalle LxBxH = 130 x 34 x 9m -221.6 Tore aus Metall / Bahntore -272.5 Bahntore Brandschutz (Umbau bestehende Tore)

eligibilityCriteria: OBLIGATORISCHE BESICHTIGUNG vor Ort. Datum: 18.06.2015 Zeit: 11h00 – 12h00 Uhr beim Depot in Zweilütschinen. Treffpunkt Bahnhof Zweilütschinen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot: 60
Referenzen: 10
Leistungsfähigkeit - Montage Vorgang: 10
Leistungsfähigkeit - Installation Baustelle: 10
Lehrlingsausbildung: 10
Wirtschaftlich günstigstes Angebot: 60
Referenzen: 10
Leistungsfähigkeit - Montage Vorgang: 10
Leistungsfähigkeit - Installation Baustelle: 10
Lehrlingsausbildung: 10


title: Mindestens 1000 Arbeitsplatzdrucker und zugehörige Dienstleistungen (Lieferung, Garantieleistungen)

title: Submission Arbeitsplatzdrucker und Multifunktionsgeräte.

Kantonspolizei Zürich IT Entwicklung

street: Postfach

PremierPartner AG

street: Scheidwegstrasse 18 b


name: Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich D,à l'attention de Axel Pfrang, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, E-mail:

title: Universität Zürich, PLM Instandsetzung, Plattenstrasse 14, 8032 Zürich

description: BKP 283-01 Deckenbekleidungen in Holz und in Metall.

awardCriteriaDetails:
Preis:
Referenzen:


name: ETH Zürich D-MATL, Soft and Living Materials

description: — Yokogawa CSU W1 avec filtres DAPI, GFP, mCherry, CY3 et CY5;— lasers 405, 488 et 640 nm avec la puissance appropriée, connexion au microscope et aux différents modules et dispositif de sécurité des lasers;— module TIRG compatible avec les lasers pré-cités, dispositif de sécurité renforcé par rapport au changement de chemin optique du microscope;— module FRAP compatible avec les lasers pré-cités, qui doit laisser à l'utilisateur le choix de la zone à éclairer et une résolution d'un micron;— module piezo-électrique en z pour controler la position verticale des échantillons. La précision de ce module doit être supérieure à la résolution optique verticale du microscope,— caméra rétro-éclairée sCMOS compatible avec le dispositif mis en place (Photometrics 95B ou comparable) … (détails selon cahier des charges).

title: Ajout d'un système confocal Yokogawa CS UW1 et de modules FRAP et TIRF sur un microscope Nikon Ti2.

description: Ajout d'un système confocal Yokogawa CS UW1 et de modules FRAP et TIRF sur un microscope Nikon TI2.

street: Vladimir-Prelog-Weg 5

Nikon AG in Liquidation

street: Im Hanselmaa 10


title: Centre d'enseignement postobligatoire de Nyon (CEPN), travaux de façade et toiture.

description: Travaux de façade et toiture en 2 étapes distinctes afin de maintenir les pavillons provisoires (20 classes en exploitation). Les pavillons provisoires sont maintenus jusqu'en fin de 1ère étape. Coût approximatif: CHF 4 000 000,00 TTC.

Aeby Perneger et Associés SA

street: Rue de Veyrier 19

Ray SA

street: Rue Pierre-Yerly 1


name: Abfallbewirtschaftungsverband Mittelbünden (AVM),à l'attention de Silvio Kunfermann, Unterdorf 1A, 7408 Cazis, Suisse, Téléphone: 081 630 09 20, E-mail:

title: Sammel- und Transportdienst von Altglas im Verbandsgebiet des AVM

description: Der Auftrag umfasst die Durchführung der periodischen Sammlung von Altglas im Verbandsgebiet des AVM sowie mit dem Transport des Sammelgutes zum Verwertungsbetrieb


name: Kantonsspital Baden AG KSB Neubau AGNES Submission Fassade Typ B SKP 221.2,à l'attention de Herr Flury, Im Ergel 1, 5404 Baden, Suisse, Téléphone: 056 486 21 88, Fax: 056 486 24 69, E-mail:

title: BKP 221.2 Fassade Typ B (Innenhöfe)

documentType: cancellationDetails

description: BKP 221.2 Fassade Typ B (Innenhöfe)


title: Schweizerischer Verein Balgrist, Erweiterung ZSVA und OP-Lagerbindung, SKP 244 Lüftungsanlagen

description: Die Bedarfsstelle/Vergabestelle beabsichtigt sämtliche mit dem Projekt Erweiterung ZSVA und OP-Lageranbindung verbundene Elektroanlagen dem Anbieter mit dem bestbewerteten Angebot zu übertragen. Anmerkung für den Anbieter, der den Zuschlag erhält: Die definitive Auftragserteilung kann erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist erfolgen; vorbehältlich ohne Rekurseingänge.


description: Die Entsorgung + Recycling Zürich bezieht aktuell rund 665'000 Liter Diesel sowie 45'000 Liter Benzin pro Jahr, um damit die Fahrzeugflotte von ERZ zu betreiben (Mengenwerte aus den Jahr 2022). Folgende Treibstoffe für Fahrzeuge sind Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens:-Dieseltreibstoff SN EN 590 Schwefel max. ppm10 B7-Motorenbenzin SN EN 228 bleifrei 95-Paraffinischer Dieseltreibstoff DIN EN 15940:2019-10Vertragsdauer vom 1.01.2024 bis zum 31.12.2028

title: Beschaffung Treibstoffe für Fahrzeuge (Rahmenvertrag)

Entsorgung + Recycling Zürich

street: Bändlistrasse 108


name: Stadt St.Gallen - Direktion Planung und Bau

description: Primarschule Riethüsli, Neubau Schulanlage BKP 113 Schadstoffsanierung

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Feederleitung Weissenbühl


name: Département de l'aménagement et des constructions — unité soumissions

description:
Travaux: maçonnerie — CFC 211 — estimation CHF 74'000.-HT.
                  Modules — CFC 215-222-225, 23, 24, 25 — estimation CHF 1'310'000HT.
                  Travaux métallique — coursive — CFC 272 — estimation CHF 37'000.-HT.

title: Fort-Barreau — 1597TI — logements relais — construction de 19 modules de logement + 1 module buanderie — technique

street: Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983


name: HALG & CIE SA,Ch. du Pont-du-Centenaire 110, 1228 Plan-les-Ouates, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: NOUVELLE COMEDIE - 1453TI - INSTALLATION DE REGULATION


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Des inspections principales doivent être réalisées sur les ouvrages d’art de la filiale de Winterthour de la zone d’inspection 1 de l’Office fédéral des routes (OFROU) entre avril 2022 et la fin octobre 2022 avec saisie sur place des données d’inspection. Le présent appel d’offres comprend 521 ouvrages d’art dont 6 tunnels et 40 installations de drainage, sur les N01/36, N01/38, N01/40, N01/42, N01/46, N11/60, N15/02, N15/04 et la N15/06.Plus d'information voir ch. 4.6

title: 170004 Inspections principales Construction 2022

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

IG WIF-AFRY HI2022 c/o WIF Partner AG

street: Bachmattstrasse 53


title: Erzo, Sanierung runde Kanäle 2022 Abschnitte MS3, MS4, MS5 und MS10

description: Gemäss Pflichtenheft, Kapitel 1


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Bergdietikon, Rudolfstetten-Friedlisberg IO/AO, K 412, Herren und Hasenbergstrasse

description: Projektverfasser und Bauleiter für die Sanierung und Verbreiterung der Kantonsstrasse K412 Herrenberg- und Hasenbergstrasse. Es werden die Ingenieurleistungen als Gesamtleiter der sia-Teilphasen 41, 51, 52 und 53 nach sia 103 ausgeschrieben.

eligibilityCriteria: Einhaltung der Vergabegrundsätze (Selbstdeklaration)

awardCriteriaDetails:
Kompetenz: 35
Preis: 35
Auftragsanalyse: 30


title: Werkleitungen + Strassenbau Birkenweg, Lengnau

description: Erstellung neue Meteorabwasserleitung + Mischabwasserleitung Erstellung Fernwärme Ersatz Kabelschutztrasse Ersatz Trinkwasserleitung Teilsanierung Strassenoberfläche

eligibilityCriteria: Teilnahme an der Baustellenbegehung vom 17.11.2023 Treffpunkt: Birkenweg - Ulmenweg, 2543 Lengnau Zeit: 11:00 Uhr Diese ist obligatorisch

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Bauprogramm: 10
Technischer Bericht: 20
Referenzen + Schlüsselpersonal: 20


name: Secrétariat des fondations immobilières de droit public

title: Prestations d'ingénieur chauffage-ventilation

title: Chemin des Ouches— Chemin des Sports, Petit-Saconnex (GE).Réalisation de deux immeubles de logements HBM.

description: Selon dossiers de candidature pour les prestations de l'ingénieur civil et de l'ingénieur CV à télécharger.

street: Rue Gourgas 23b, case postale 12

Energestion SA

street: Chemin de la Gravière 2


name: Service technique, à l'attention de Partice Favier,Route de Colovrex 18, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 022 920 99 00, Fax: 022 920 99 01, E-mail:

description: Travaux de génie-civil.

description: Construction de réseaux enterrés SIG

description: Pose de batterie de tubes

title: Aménagements de la route de Colovrex

description: Aménagement routier et urbain. Travaux de réseaux SIG Pose d'une batterie de 15 tubes diam. 160 PE

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Umbau von Elektroanlagen bei Bestandesbauten

title: BKP 230 Elektroanlagen - Bestandesbauten Umbau

Volksschulgemeinde Wängi

street: Steinlerstrasse 9


name: République et canton de Genève — Département du territoire (DT) — Office de l'urbanisme — Service interfaces CEVA

description: Fourniture, installation, maintenance et entretien du matériel audiovisuel pour le projet d’interventions artistiques dans lesGares du CEVA.

title: Gares CEVA — Projet intervention artistiques — Fourniture, installation, maintenance et entretien du matériel audiovisuel et diffusion de contenus artistiques

description: Fourniture, installation, maintenance et entretien du matériel audiovisuel pour le projet d’interventions artistiques dans lesgares du CEVA.

street: Rue David Dufour 5


title: Ersatz elektronische Trefferanzeigen 300 m

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Edy Toscano AG, Engineering & Consulting

name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N05.80 Biel–Bözingenfeld–Lengnau

description: N05.80 Biel–Bözingenfeld–Lengnau.

description: N09.70/72 Brig-Glis–Gondo; Schallberg, Durstbach und Egga.

description: N09.70/72 Brig-Glis–Gondo; Stückiegga, Ganter und Gampisch.

description: N12.84 Flamatt–Bern-Weyermannshaus.

description: N01.16 Kerzers–Bern-Forsthaus.

description: N01.20 Bern-Forsthaus–Wankdorf.

title: N00.F2 160002 F2 Erhaltungsplanung Projektaufträge 2016 – 2022, Projektverfasser.

description: In sechs Losen mit jeweils einem Abschnitt (N09.70/72, N05.80, N12.84, N01.16 und N01.20) werden für die Bauwerke der Fachbereiche Kunstbauten (K) und Tunnel / Geotechnik (T/G) von der Erhaltungsplanung des ASTRA Thun alle benötigten Grundlagen erhoben und bereitgestellt, welche der Erstellung des globalen Erhaltungskonzeptes (EK) sowie den notwendigen Bauwerksüberprüfungen dienen.Die Mengengerüste und die Anzahl der Bauwerke der Unterhaltsabschnitte liegen vor.Die Leistungen die pro Bauwerk zu erbringen sind, werden vom Auftraggeber festgelegt und sind im Pflichtenheft Projekt F2 Erhaltungsplanung 2017— 2021 vom 29.4.2016 umschrieben.Im vorliegenden Projekt sind Grundlagen für die EK-Dossiers der betroffenen Unterhaltsabschnitte der Nationalstraßen N01/N05/N09/N12 zu erstellen. Das EK-Dossier wird dabei nicht abschließend erstellt. Die Fachbereiche T/U und BSA werden durch Drittplaner bearbeitet. Der Beauftragte K-T/G ist für die Gesamtkoordination der Arbeiten für die EK Dossiers und für die Beschaffung und Begleitung aller Spezialisten und benötigter Unternehmer verantwortlich.Die Erstellung der digitalen Planunterlagen der Objekte ist nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Erhaltungsprojektierung erstellt.

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“

street: Rätusstraße 12


name: Charly Gaillard & Fils, sanitaire et ferblanterie SA, 1976 Erde, Suisse

name: Commune de Vétroz - Service Technique, à l'attention de Service Technique,Route l'Abbaye 31, 1963 Vétroz, Suisse, E-mail:

title: Lutte contre le gel - Lot B1 Installation sanitaire / Conduite Nord

description: Fourniture et pose de conduite d'irrigation pour la lutte contre le gel

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


name: Beglinger + Bryan Landschaftsarchitektur GmbH

name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Umgebungsaufwertung der Siedlung „Im Rheinacker“, Basel, Landschaftsarchitektur


description: Die Stadt Zürich plant den Ausbau Thermische Netze. Gemäss der Energieplanung der Stadt sollen bis 2040 rund 60 % des Siedlungsgebiets an Wärmenetze angeschlossen sein. Die Gesamtprojektleitung erfolgt durch das Tiefbauamt Stadt Zürich (TAZ). Um die Aufgaben mit den erforderlichen personellen Ressourcen bewältigen zu können, soll mit einer externen Bauherrenunterstützung (BHU) zusammengearbeitet werden. Ziel des TAZ ist es, auf die Bedürfnisse für den gebietsweisen Ausbau der thermischen Netze eingehen zu können. Mit den beteiligten Stellen wurde ein Prozess für den „Idealen Rollout eines Verbundes“ definiert. Der Gebietsausbau Tiefenbrunnen soll als erstes Pilotprojekt nach diesem Modell erfolgen. Es wird ein Leistungsumfang der BHU von total 5 700 Stunden ausgeschrieben.

description: Energieverbund (EV) Tiefenbrunnen Bauherrenunterstützung BHU für den Ausbau Thermische Netze. Phasen Vorprojekt bis Inbetriebnahme / Abschluss.

Stadt Zürich, Tiefbauamt Realisierung

street: Werdmühleplatz 3

Jauslin Stebler AG

street: Gartenstraße 15


title: Salatsaucen

description: La Base logistique de l'armée (BLA) est responsable de la livraison des sauces à salade pour l'armée suisse. Pour pouvoir accomplir cette tâche, la BLA doit être en mesure de garantir l'approvisionnement des destinataires avec sauces à salade.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Italienisch


description: (19064) 420 Prestations d’encadrement dans les logements de la Confédération.

title: (19064) 420 Prestations d’encadrement dans les logements de la confédération

description: Le mandat comprend l’organisation et la direction des centres d’hébergement du point de vue du personnel ainsi que sur les plans technique et opérationnel.Le soumissionnaire fournit 7 jours par semaine un encadrement complet et professionnel des requérants d’asile dans les CFA ainsi que dans les logements aux aéroports. L’encadrement comprend l’accueil des requérants dans les CFA et la fourniture de prestations de base dans les domaines de l’hébergement, de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement. Le prestataire de l’encadrement dans les CFA est par ailleurs responsable de la communication d’informations aux requérants, de la participation des requérants aux tâches quotidiennes et aux programmes d’occupation, de l’accès aux soins médicaux et de la mise en œuvre du règlement intérieur. En outre, il effectue les tâches administratives relatives à l’exploitation du CFA et réalise le transport de personnes.

Secrétariat d’État aux migrations SEM

street: Quellenweg 6

Asyl-Organisation Zürich (AOZ)

street: Zypressenstrasse 60

ORS SERVICE AG

street: Röschibachstrasse 22


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Elsässerstrasse 209, BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Rückbau von best. Substanz, Erbebenertüchtigung, Aufstockung von 2 Geschossen, neue Betonfassade mit Laubengang, neue Lifteinbauten.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: Kraftwerk Wettingen, Ersatz Einlaufrechen

description: In drei Projektphasen wird der komplette Turbinen-Einlaufrechen des Kraftwerkes Wettingen ersetzt. Diese Ausschreibung beinhaltet die Herstellung, die Lieferung und die Montage von drei Einlaufrechen, inkl. aller notwendigen Bauarbeiten. Sowie die zur Demontage/Montage benötigte Baustelleninfrastruktur, inklusive aller wasserbaulichen Mittel. Im Leistungsumfang der Einlaufrechen sind ausserdem die komplette Tragkonstruktion und die Montagerahmen enthalten. Die bestehenden Rechen mit Tragkonstruktion müssen demontiert und umweltgerecht entsorgt werden.

eligibilityCriteria: Ausgewiesene Erfahrungen im Stahlwasserbau nach DIN 19704. Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.


description: In der vorliegenden Ausschreibung werden neue, zeitgemässe Dienstkleider inkl. dazugehörige Dienstleistungen (Grössenermittlung/Kleideranprobe und allfällige Massänderungen) für die Verkehrsbetriebe Schaffhausen (VBSH) ausgeschrieben. Die VBSH beschäftigen rund 250 Mitarbeitende.Aktuell werden die VBSH von fünf unterschiedlichen Lieferanten beliefert. Dadurch bestehen mehrere Verträge mit unterschiedlichen Konditionen. Teile der Kollektion sind extern beim Lieferanten, andere Artikel sind bei den VBSH gelagert. Auch sind die bestehenden Dienstkleider in die Jahre gekommen. Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist es, dass zukünftig sämtliche Dienstkleider der Bereiche Fahrdienst/Chauffeure sowie Ticketeria über denselben Lieferanten bezogen werden.Nebst der Lieferung sollen insbesondere die Grössenermittlung/Kleideranprobe sowie allfällige Anpassungen vor Ort an einem zentralen Standort in Schaffhausen oder über einen direkten Lieferservice stattfinden.

title: Offenes Verfahren – Erneuerung Dienstkleider für die Verkehrsbetriebe Schaffhausen

Verkehrsbetriebe Schaffhausen

street: Ebnatstrasse 145

Pandinavia AG

street: Industriestrasse 30


title: C14_2016 (véhicule tonne pompe).

description: Un véhicule d'extinction de type tonne pompe.

Service d'incendie et de secours

street: Rue du Vieux-Billard 11

Tony Brändle AG Wil

street: St. Gallerstrasse 74


title: GE1 PPM BE 210007 - Parkplatzmanagement BE - Rastplatzbewirtschaftung Wileroltigen (ID 5817)

description: Contrôle des accès et service de sécurité sur l’aire de repos de Wileroltigen et l’aire de transit provisoire pour les gens du voyage étrangers. La sécurité de l’aire de repos est garantie par deux personnes travaillant en équipes 24 h/24 et 7 j/7. Des informations détaillées sont disponibles dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres

awardCriteriaDetails: Siehe Punkt 4.6 «Sonstige Angaben» der SIMAP-Publikation:


name: Service Immobilier, à l'attention de Monsieur Jean-Louis Bottani,Route des Acacias 54 bis, 1227 Les Acacias, Suisse, Téléphone: 022 420 50 00, E-mail:

title: Rénovation de l'immeuble 23 et 23A de l'avenue Dumas à Champel

description: Rénovation de l'enveloppe de l'immeuble avec pour objectif de: - améliorer les performances énergétiques (réduction des concommations); - assainir le bâtiment (étanchéité); - donner un nouvel aspect au bâtiment en le rendant visuellement plus attractif, notamment dans les communs intérieurs de l'immeuble.


title: Sanierung Kassettenstützmauer Isch Grindelwald

description: Erstellen Sichtbarer Spritzbetonwand mit Aushubarbeiten.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Bauprogramm: 10
Anstellung: 10
Referenzen: 20
Erläuterungen: Die Zuschlagskriterien sind im Dokument "Besondere Bestimmungen für Bauarbeiten" näher erläutert.:


name: UNIL/Service de la Recherche-Marchés-publics, à l'attention de EL MASBAHI,Amphipôle 351.1, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:

title: Spectromètre HRMS Orbitrap

description: International

eligibilityCriteria: Français, Anglais


name: Einwohnergemeinde Herisau, vertreten durch Tiefbau/Umweltschutz/Gewässerschutz, Poststrasse 6, 9102 Herisau

title: ARA Herisau, Baumeisterarbeiten

description: Ausbau ARA Herisau mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe (PAK-Stufe) - Baumeisterarbeiten (Bau von diversen Becken und unterirdischem Leitungsgang sowie diverser Zu- und Ablaufkanälen)

eligibilityCriteria: Es gelten keine generellen Teilnahmebedingungen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Gemäss den Ausschreibungsunterlagen:
Gemäss den Ausschreibungsunterlagen:


name: O. ROCHAT ARCHITECTES SARL, à l'attention de Pilar Gascon,Avenue de Montchoisi 21, 1006 Lausanne, Suisse, Téléphone: +4121 601 28 04, E-mail:

title: HEP - Rénovation des installations audio-visuels de l'Aula

description: . Régies audio et vidéo . Prises de vue par caméras autodirigées . Ecrans LCD divers . Mur LED incurvé de grandes dimensions pour affichage des images dans l’aula . Systèmes de sonorisation des salles et du foyer . Systèmes de télécommande générale et domotique avec écrans tactiles et/ou pilotage depuis PC . Infrastructures pour visioconférences

eligibilityCriteria: Français


title: H27 Anschluss Guarda, Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 1'225 t; AC B 22 250 t; AC T 32 H 250 t; Ungebundenes Gemisch 0/45 1'300 m3.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


description: Production, livraison et installation complètes des revêtements muraux (en partie avec des exigences acoustiques), dans le gymnase, le forum et sur des cloisons légères, ainsi que des gradins dans le forum pour le nouveau complexe scolaire avec triple gymnase Kleinholz.

title: Neubau Schulanlage mit Dreifachturnhalle Kleinholz Olten - BKP 282.5 Wandbekleidung aus Holz

Stadt Olten Direktion Bau

street: Dornacherstrasse 1

Wehadeck AG Basel

street: Mailand-Strasse 6


name: Fachhochschule Graubünden, Informatikdienst,à l'attention de Maurus Caflisch, Pulvermühlestrasse, 7000 Chur, Suisse, Téléphone: +41 286 24 24, E-mail:

title: Client Ersatzbeschaffung 2020

description: Die heute im Einsatz stehenden Clientsysteme (Laptops) werden von den Mitarbeitenden und Studierenden eingesetzt. Diese stehen bereits mehrere Jahre im Einsatz und genügen den Anforderungen nicht mehr. Die eingesetzten Clientsysteme (insgesamt ca. 320 Stück) werden im Rahmen des Projektes Evaluation Client Systeme (EvaCli) ersetzt. Zeitgleich werden Betriebs- und Support-Prozesse für den Unterhalt der neuen Clientsysteme definiert und etabliert.

eligibilityCriteria: Siehe Präqualifikationsunterlagen


title: Pumpspeicherwerk Nant de Drance, Schutz Los 604.

Nant de Drance SA

street: Chemin du Gilloud 3

Andritz Hydro AG

street: Obernauerstrasse 4


name: urbaplan sa,bd de pérolles 31, 1700 fribourg, Suisse

name: Service du territoire, de la qualité urbaine et de la biodiversité, à l'attention de Sébastien Casoni,8 bis route du Vallon, 1224 Chêne-Bougeries, Suisse, Téléphone: 022.869.17.45, E-mail:

title: Finalisation du Plan directeur communal 2030 et du PDCP de Chêne-Bougeries

description: Selon dossier d'appel d'offres

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Echafaudages (A)

description: Traggerippe (Ingenieurholzbau) (A)

description: Travaux de l'entreprise de maçonnerie (A)

title: Erweiterung des Kollegiums Gambach in Freiburg, Los 10

description: Transformation de l'ancien bâtiment (1912), démolition de trois bâtiments (1960) et construction de trois nouveaux bâtiments scolaires.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Seelandheim Worben, Gemeindeverband Seelandheim Worben, 3252 Worben, Suisse

title: Ersatzneubauten für Zelgli und Höfe - Neubauten C1 und C2

description: Ziel In den zwei Ersatzneubauten wird für insgesamt 112 pflegebedürftige Personen ein neues Heim geschaffen, welches den heutigen Anforderung entsprechend und mit einer guten Gestaltung sowohl im Innenraum wie auch im Aussenraum, den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen soll. Ebenso wird darauf geachtet, dass die Arbeit für das Personal durch eine gute Abfolge der Räume und offene Sichtbezüge erleichtert werden kann. Neubau Die zwei neuen 2-geschossigen Gebäude sind annähernd identisch. Sie umfassen je 56 Betten aufgeteilt in 4 Wohngruppen. Jede Wohngruppe hat ihren Ess- sowie Aufenthaltsbereich. Die Korridore führen als Wegsystem um die zwei innenliegenden Höfe und ermöglichen den Bewohnern die Bewegung auch bei schlechtem Wetter. Auf jedem Geschoss befinden sich ein Pflegebad und eine Aufbereitungsküche. Im zentralten Kern sind die Wasch-, Technik- und Personalräume geplant. (Für weitere Angaben siehe Ausschreibungsunterlagen)


name: STADT BADEN Planung und Bau,à l'attention de Julius Schulz, Rathausgasse 5, CH-5401 Baden, Suisse, Téléphone: +41 (0)56 200 82 89, E-mail:

title: Sekundarstufenzentrum Burghalde, Baden: BKP 275 Virtuelles und online ZUKO System: Schliessanlage

description: Virtuelles und online ZUKO-System für die Schliessanlage für den Neubau und die Sanierung Burghalde 1 des Schulhauses Burghalde in Baden.


name: Gemeindeverwaltung Birsfelden,à l'attention de Roberto Bader, Abteilung Bau und Gemeindeentwicklung, 4127 Birsfelden, Suisse, E-mail:

title: Musikschule Sternenfeld

description: Zimmerarbeiten und Deckenbekleidungen

eligibilityCriteria: Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind massgebend. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.


title: N13 EP7 Castione - Roveredo, Lotto 7 Soprapassaggio Al Tecion – Opere da Capomastro

description: Il Sovrapasso Al Tecion si trova a sud dell’area di sosta Campagnola rispettivamente del nuovo centro controllo veicoli pesanti “Mesolcina” e sovrapassa la N13. Il Sovrappasso Al Tecion collega San Vittore all’area di svago a sud dell’autostrada. L’asse del manufatto, con un angolo di 90° rispetto alla N13, presenta un andamento planimetrico rettilineo. La larghezza totale del ponte è pari a 11.40 m e comprende 2 corsie da 3.50 m, un marciapiede di 3.0 m e due cordoli da 0.70 m di larghezza. Il nuovo sovrapasso è previsto quale ponte a telaio con pile a V (Sprengwerk) in calcestruzzo precompresso con campate di 11.5 m, 41.0 m e 11.5 m. Alle estremità il ponte presenta uno sbalzo di 1.00 di lunghezza. La lunghezza complessiva del ponte è di 66.00 m. La sezione trasversale è composta da una piattabanda di altezza variabile da 1.10 m in mezzeria della campata centrale a 2.00 m sulla pila compressa. All’intradosso della piattabanda è prevista una nicchia di 0.3 m x 1.4 m per eventuali infrastrutture. Le pile inclinate compresse presentano due sezioni rettangolari con dimensioni di variabili da 1.6 m a 2.0 m x 0.60 m a 1.0 m. I tiranti inclinati tesi sono formati da una sezione variabile rettangolare da 5.0 m a 5.4 m x 0.6 m. Le pile sono fondate su delle fondazioni dirette di forma rettangolare. Alle estremità del manufatto sono previste delle solette di assestamento di 30 cm di spessore e 4.0 m di lunghezza. L’impermeabilizzazione della piattabanda è prevista con manti impermeabili al bitume polimero. La pavimentazione è eseguita completamente in asfalto fuso ed ha uno spessore medio di 11.0 cm per la carreggiata, rispettivamente di 7.5 cm per il marciapiede. Alle estremità del manufatto non sono previsti dei giunti di transizione; si prevede comunque il taglio dello strato d’usura e la formazione di un giunto in bitume elastomero. Quantitativi principali previsti: - Calcestruzzo: circa 1’400 mc - Acciaio d’armatura: circa 300’000 kg - Cavi di precompressione: circa 700 ml - Pavimentazione asfalto fuso: circa 750 mq - Scavi: circa 2’000 mc

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: ATRA SA,ZI, Sous-le-Grand-Pré 5, 1860 Aigle, Suisse

name: Société des Forces Motrices Hongrin-Léman S.A., à l'attention de Nicolas Hugo,BP 570, ch. de Melrose 10, 1001 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 341 21 80, Fax: +41 21 341 20 41, E-mail:

title: Forces Motrices Hongrin - Léman SA Fouilles et canalisations électriques Travaux de génie civil

description: Travaux de fouille sur 600m pour la pose de canalisations électrique. Travaux en forêt dans terrain en pente, 580m dans terrain et 20m dans ouvrage d'art

eligibilityCriteria: Selon cahier des charges lié à l'offre


title: 230.20238 / Renouvellement - Chaussée : Diesse - Lamboing / Assainissement conduites communales

description: Travaux de génie civil routier : - Démolition ou fraisage du revêtement : 7’310 m2 - Excavation de coffre de chaussée : 2’375 m3 - Remplacement pavés de bord et bordures : 1'435 m' - Assainissement dispositifs de fermeture : 35 p. - Revêtement bitumineux ACT et AC : 1'215 to - Revêtement bitumineux SDA : 315 to - Fouilles pour évacuation des eaux : 435 m' - Fouilles pour conduites d'eau potable : 565 m' - Fouilles pour conduites des services industriels : 720 m'


name: Commune de Fribourg p.a. Dettling Péléraux architectes

title: Construction de 2 nouveaux bâtiments scolaires pour la DOSF.

street: Avenue de Tivoli 62


name: Trägerverein Hirzi Radiostrasse 53, 3053 Münchenbuchsee

title: Wasseraufbereitungsanlage für Schwimmbad

description: Siehe "Allgemeine Bedingungen" der Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien


name: Hochbauamt, Stab,à l'attention de Barbara Toussas, Stampfenbachstrasse 110, Postfach, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 55, Fax: 043 259 51 92

title: Planerwahl Kantonsschule Im Lee, Winterthur, Gesamtsanierung und Dachausbau

description: Gesamtsanierung, Dachausbau, Nutzungsoptimierungen, Massnahmen im Aussenraum. Details s. Bewerbungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Siehe detaillierte Bewerbungsunterlagen unter www.hochbau.zh.ch, 'Rubrik Wettbewerbe'


description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung von drei identischen Peltonlaufräder, vier neuenDüsen mit innenliegenden Servomotoren inklusive Einlaufrohren sowie der Komplettersatz des hydraulischen Turbinenreglers. Die Turbinengehäuse sowie das wiederverwendete Gestänge der Ablenkereinheitist von Gefahrenstoffen zu befreien.Die in diesen Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Lieferungen und Leistungen umfassen die Planung, Koordination, Auslegung, Berechnung, Konstruktion, Fabrikation, den Transport und die Zwischenlagerung auf der Baustelle, die Demontage und Entsorgung, Prüfung und Aufarbeitung der verbleibendenTeile, Montage, Prüfungen und Abnahmemessungen in der Fabrik und im Kraftwerk, Inbetriebsetzung,die Durchführung des Probebetriebes, Inspektionen während der Garantiezeit, Instruktionen und Schulungen des Kraftwerkpersonals sowie die Betriebsdokumentation und Ersatzteile..

title: Los B-Erneuerung Turbinen Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung von 3 identischen Peltonlaufräder, 4 neuen Düsen mit innenliegenden Servomotoren inkl. Einlaufrohren sowie der Komplettersatz des hydraulischen Turbinenreglers. .

description: Los B-Erneuerung TurbinenGegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung von 3 identischen Peltonlaufräder, 4 neuenDüsen mit innenliegenden Servomotoren inkl. Einlaufrohren sowie der Komplettersatz des hydraulischen Turbinenreglers..

Axpo Power AG | Hydroenergie & Biomasse

street: Parkstrasse 23

Voith Hydro, S.L.

street: Poligono Apatta Baratzondo, 1

countryName: ES


title: Neubau Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich

description: Elementbau in Holz; das Material wird durch Kanton zur Verfügung gestellt


name: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: Ersatz der 132 kV-Kabel UW Jakobsberg nach UW Birsbrücke

description: Zu produzieren, liefern, verlegen und montieren ist ein typgeprüftes 132kV- (Umax 145kV) Dreileiterkabel mit 3x630mm2 Leiterquerschnitt aus Kupfer, in den bestehend vorhandenen Stahlrohren (Durchmesser 150/159mm, kleinster Bogenradius 5m) als Ersatz der Gasaussendruckleitung (GAD), inklusive aller dazu benötigten Armaturen und Befestigungen, zwischen den Unterwerken (UW) Jakobsberg und dem Energieleitungstunnel (ELT) in der St. Jakobsstrasse. Ab ELT soll dieselbe Leitung mit Übergangsmuffen von Dreileiter- auf drei Einleiterkabel in getrennten Rohren bis zum Unterwerk Birsbrücke erstellt werden. Zu produzieren, liefern, verlegen und montieren sind drei typgeprüfte 132kV- (Umax 145kV) Einleiterkabel mit je 630mm2 Leiterquerschnitt aus Kupfer. Zudem bitte den Anhang 4, «Spezifikation» beachten.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen: - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung - Einhaltung der wirtschaftliche Anforderungen - Bestätigung des Eintrags im MwSt.-Register - Bestätigung E-Invoicing - Bestätigung Einhaltung des IWB-Lieferantenkodex - Bestätigung Einhaltung der Sprachanforderung - Vorlage der Zeichnungen und technischen Angaben

awardCriteriaDetails:
ZK 1: Angebotspreis: 35
ZK 2: Konzept Technischer Wert / Innovationsgehalt: 45
ZK 3: Gewährleistung: 10
ZK 4: Nachhaltigkeitsbericht: 10


name: TRANSPORTS DE LA RÉGION MORGES BIÈRE COSSONAY SA, à l'attention de Benoît Grégoire,Avenue de la Gottaz 28A, 1110 MORGES, Suisse, E-mail:

title: Transport de la région Morges Bière Cossonay SA Projet de construction du nouveau garage-dépôt de Denges

description: Les éléments suivants sont inclus dans le présent appel d'offre :  TGBT complet pour l'ensemble des phases  Les tableaux principaux liés au réseau bâtiment et réseau chargeur bus (phase 0 et 1)  Les tableaux secondaires  Cellules de compensation  Modules de gestion de stores déportés insères dans des boitiers précablés  Modules KNX pour la gestion de l'éclairage et gestion des stores  Prestations complémentaires pour l'ensemble des éléments demandés


title: Instandstellung Dorfplatz (Rifferswil, Dorfplatz/ Mettmenstetterstrasse)

description: Grobkubaturen der Instandstellung Dorfplatz und Mettmenstetterstrasse: - Abbruch Altbelag ca. 1'300 t - Randabschlüsse ca. 650m' - Trag- /Binderschicht ca. 880 t - Planie ca. 2'200 m2 - Deckschicht ca. 210 t - Beton Kunstbaute ca. 65 m3 - Stahl Kunstbaute ca. 12.5 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 65
Schlüsselpersonal: 10
Auftragsanalyse: 20
Lehrlinge: 5
Preis: 65
Schlüsselpersonal: 10
Auftragsanalyse: 20
Lehrlinge: 5


title: Bauherrenberatung

description: Die Gemeinde Richterswil plant die Erstellung eines Wohn- und Pflegeheims mit 56 Zimmern (Projektstand November 2010) an der Gartenstrasse 7 in Richterswil. Zur Erlangung eines Projektvorschlags für das Wohn- und Pflegeheim führte die Gemeinde Richterswil 2009 einen Studienauftrag unter fünf Architekturbüros durch. Aus dem Studienauftrag ging das Projekt «barbara» des Architekturbüros Michael Meier und Marius Hug aus Zürich als Sieger hervor. Für die Realisierung dieses Projektes sucht die Gemeinde einen Bauherrenberater, der ihr während sämtlichen Arbeitsphasen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) zur Seite steht und sie bis zur Inbetriebnahme des neuen Wohn- und Pflegeheims Gartenstrasse begleitet. Der Bauherrenberater berät die Gemeinde bei Entscheiden und vertritt diese gegenüber den beauftragten Planern und Unternehmern. Es ist vorgesehen, dass der Bauherrenberater eine Stabsfunktion einnimmt und die Gesamtprojektleitung den Architekten obliegt.


description: Marché de service pour un planificateur général pour la STEP régionale de la Moyenne Broye à Lucens (VD, Suisse) pour les phases SIA 32 (projet de l'ouvrage) à 53 (mise en service et achèvement) des règlements SIA 102, 103 et 108 pour les prestations d’ingénierie suivantes: procédés, équipements électromécaniques (EM) et coordination technique; génie civil, géotechnique, aménagements extérieurs, bâtiment (second œuvre, architecture), CVS (chauffage, ventilation et sanitaire), électricité et MCCR (mesure, commande, contrôle et régulation).

title: Station d'épuration (STEP) régionale Moyenne Broye

HOLINGER SA

street: Route de la Pierre 22


description: Einbau Kindergarten und Betreuung; Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung).Das Gebäude an der Röslistrasse 10 soll zu einem Kindergarten mit Betreuung und Regenerierküche anstelle der Quartierwache Unterstrass umgebaut werden.Im Tagesschulmodell, das 2020 in der Schule Turner-Weinberg eingeführt wurde, ist eine Betreuungsinfrastruktur für alle Kinder nötig. In den Kindergartenräumen werden die Kinder verpflegt und während der Schulbetriebszeit betreut.Die Aussenanlage soll in verschiedene, altersadäquate Zonen unterteilt werden. Sie stehen ausserhalb der Betriebszeiten dem Quartier zur Verfügung.

title: BAV 82133 Gebäude Röslistrasse, Einbau Kindergarten und Betreuung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

procurementMethod: selective

Stadt Zürich Amt für Hochbauten

street: Postfach

Caretta + Weidmann Generalplaner AG

street: Langgrütstrasse 112


description: Les transports publics de la région Nyonnais SA mettent en concurrence un marché de fournitures qui concerne l’achat de pneumatiques de taille standard 275/70 × 22,5, pour équiper leurs 34 véhicules routiers (autobus) qui effectuent environ 1 500 000 km par an au total.Le marché mis en concurrence concerne l’achat de pneumatiques (pneus avant/pneus arrière), le montage, l’équilibrage, le rechapage, le stockage et l’élimination des carcasses.Le cahier des charges joint à l’appel d’offres décrit en détails les fournitures et prestations de services recherchées.Signature du contrat-cadre en janvier 2020 et 1re commande mi-juillet 2020.

title: Pneumatiques pour autobus

description: Les transports publics de la région Nyonnais SA mettent en concurrence un marché de fournitures qui concerne l’achat de pneumatiques de taille standard 275/70 × 22,5, pour équiper leurs 34 véhicules routiers (autobus) qui effectuent environ 1 500 000 km par an au total.Le marché mis en concurrence concerne l’achat de pneumatiques (pneus avant/pneus arrière), le montage, l’équilibrage, le rechapage, le stockage et l’élimination des carcasses.Le cahier des charges joint à l’appel d’offres décrit en détails les fournitures et prestations de services recherchées.Signature du contrat-cadre en janvier 2020 et première commande mi-juillet 2020.

Vallat Partenaires SA

street: Rue des Tuillières 1


name: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud,Avenue du Grey 111, 1018 Lausanne, Suisse, Téléphone: 058 721 21 21, Fax: 058 721 21 22, E-mail:

title: SI- Finance


title: Amtliche Vermessung AV93, Erneuerung Sattel Lose 11, 12 und 13.

description: Erneuerung der vorhandenen Vermessungsbestandteile über die ganze Gemeinde Sattel. Das resultierendeVermessungswerk muss den Anforderungen gemäß der Technischen Verordnung über die amtliche Vermessung (TVAV, SR 211.432.21) und den kantonalen Vorschriften entsprechen.

Amt für Vermessung und Geoinformation

street: Postfach 1213

Wild Ingenieure AG

street: Kelmattstraße 10


title: KW Gere Ingenieurleistungen Los 2: Druckleitungsstollen, Druckleitung, Transportseilbahnen und Materialbewirtschaftung.

description: Bereinigung des Auflageprojektes, Erstellen der Ausschreibungsunterlagen, Offertvergleiche und Vergabeanträge, Ausführungsprojekt, Ausführung / Realisierung, Inbetriebnahme und Abschluss.

EnAlpin AG

street: Bahnhofplatz 1 B

Ingenieurgemeinschaft SL

street: Kantonsstraße 322


name: Service des Travaux et de l'Environnement, à l'attention de Marcel Pürro,Rue de l'Ancien-Stand 4, 1401 Yverdon-les-Bains, Suisse, Téléphone: 024 423 60 77, E-mail:

title: STEP Yverdon: Travaux de pieux

description: Travaux spéciaux de pieux

eligibilityCriteria: Entreprises de génie civil inscrites au Registre du commerce. Respect des conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud.


name: Dahinden Heim Partner Architekten AG,à l'attention de Pascale Trachsler, St.Gallerstrasse 45, 8400 Winterthur, Suisse, E-mail:

title: BKP 222/224.1 Spengler- und Flachdacharbeiten

description: Flachdacharbeiten über Turnhalle (Umkehrdach) und Flachdacharbeiten über Schulhausgebäude (Warmdach). Begleitend dazu Spenglerarbeiten und Blitzschutzanlage.


name: Stiftung Alter und Gesundheit Gaiserwald,à l'attention de Reto Gnägi, Hauptstrasse 21, 9030 Abtwil, Suisse, E-mail:

title: Neubau Wohn- und Pflegezentrum Abtwil

description: Lieferung und Montage Sanitärapparate, Sanitärleitungen, Dämmungen, Installationselemente (GIS).

eligibilityCriteria: siehe Submissionsunterlagen.


description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

title: Elektroinstallationen

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

Einwohnergemeinde Orpund

street: Gottstattstraße 12, Postfach 171


title: Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erneuerung des Graffitischutz an den Liegenschaften der IMMO sowie für die Graffitientfernung an unerlaubt angebrachten Graffitis an den Liegenschaften der IMMO und der LSZ.

eligibilityCriteria: Ziffer 7 «Besondere Bestimmungen» in Teil A «Ausschreibungsbestimmungen» der Ausschreibungsunterlagen beachten.

awardCriteriaDetails:
Pauschalpreis Graffitischutz: 60
Pauschalpreis Graffiti Entfernung Bereitschaftsdienst: 10
Schlüsselperson und deren Stellvertretung: 20
Soziale und ökologische Nachhaltigkeit: 10


name: Universitätsspital Zürich, à l'attention de Reto Schmid,Zürcherstrasse 123, 8952 Schlieren, Suisse, Téléphone: +41 43 253 02 37, E-mail:

title: USZ Campus Aussenliegenschaften, Reinigung

description: Das Projekt "Facility Management USZ Campus / Aussenliegenschaften" umfasst die FM-Submission sämtlicher USZ-Objekte rund um den Campus des Universitätsspitals Zürich (USZ). Die Objekte des Campus sowie der Aussenliegenschaften unterscheiden sich in der Nutzungsart sowie in der Objektgrösse. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Versorgung mit Facility Management Services in den Bereichen Reinigung inklusive Schädlingsbekämpfung, Winterdienst und protokollierte Zimmerabnahmen und -übergaben.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen unter https://www.xatena.com/prod/offer_details/103016560

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Kriterien Beschaffungsgegenstand: 50


name: IC-Consult GmbH,Albisriederstrasse 243a, 8047 Zürich, Suisse

title: Accompagnement conceptionel pour l’introduction d’un projet IAM/ management de l’accès et de l‘identité


title: Beschaffung von drei 14m-Niederfurfahrzengen

description: Die Schweizerische Post, PostAuto, schreibt hiermit die Beschaffung von drei 14m-Niederflurbussen aus.

eligibilityCriteria: aucune


name: Caretta-Weidmann Baumanagement AG,à l'attention de Rolf Brugger, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 44 497 61 61

title: BKP 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmung

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Weggenossenschaft Altösch, Präs. Christian Reber, Dorfmatte 5, 6182 Marbach LU

title: Sanierung Altöschstrasse, 1. Bauetappe

description: Hauptweg Schnidershus - Ober Altösch, L= ca. 2'800m1 Auszuführende Arbeiten: Brücke über den Fankhusbach: Ersatz Brückenplatte in Ortsbeton, 4.5x11.0,x0.5 m1 Verbauungen mit Rundholz (Bach u. Böschungen): 105m3 Verbauungen mit Alpenkalkblöcken (Bach u. Böschungen): 625to Injektionsvernagelung: 25m1 Entwässerungsleitungen PP DM 125-200: 1'360m1 Einlauf- und Kontrollschächte NW 600/800mm: 40Stk. Leitungen reinigen: 3'000m1 Weidroste sanieren: 2Stk. Recyclingverfahren Belag: 10'000m2 Fundationsschicht: 400m3 Tragdeckschicht ACT 16/22 L, 6/7cm: 10'350m2

eligibilityCriteria: keine


name: F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer, Zweigniederlassung St. Gallen

name: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Strassen- und Kunstbauten

description: Die Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel weist eine Länge von rund 3,5 km auf. Der Abschnitt (RMS 22.732 bis 25.429) ist als Autostrasse signalisiert und ist somit für den Langsamverkehr (Fussgänger, Rad- und Mofafahrer, landwirtschaftliche Fahrzeuge) gesperrt. Die Umfahrungsstrasse wurde im Jahr 1970 eröffnet. Die damals erstellten Bauten (1967 bis 1970) sind nun 50-jährig. Der Bedarf an Sanierungen bei verschiedensten Themen ist umfangreich. Die vorliegende Ausschreibung sieht vor, für die Umfahrungsstrasse ein Sanierungskonzept bzw. ein Massnahmenkonzept zu erarbeiten. Die Grundlagen sind detailliert zu prüfen und falls notwendig sind weitere Abklärungen zu tätigen. Mängel und Bedürfnisse sind zu erheben und entsprechende Massnahmen daraus sind vorzuschlagen. Wo notwendig sind sinnvolle Varianten für ein umfassendes Variantenstudium auszuarbeiten. Aufbauend auf die gewählte Bestvariante ist ein reduziertes Vorprojekt auszuarbeiten.

title: Kantonsstrasse Nr. 13, Ebnat-Kappel: Umfahrung Ebnat-Kappel (Sanierung)

street: Tunnelstrasse 1

street: Schreinerstrasse 1


title: Instandsetzung Parkhaus LU 34 - BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211, Baumeisterarbeiten Bauliche Instandsetzungsmassnahmen gemäss Bau-Projektbeschrieb

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft


description: Le présent appel d'offres a pour but de répondre aux besoins de la CSI en matière de gestion des tests, du suivi technique des tests et de support pour la norme eCH 0196 (eRelevé fiscal).L'étendue des prestations comprend également le support des banques et des administrations fiscales cantonales en cas de dysfonctionnements et de demandes en rapport avec le eRelevé fiscal, la gestion des tests, le suivi technique des tests et le support pour d'éventuelles autres normes eCH auprès des banques, des administrations fiscales cantonales et, à l'avenir, des assurances, et l'éventuel développement ultérieur d'outils pour l'automatisation des tests.

title: Contrat-cadre gestion des tests, suivi technique des tests et support pour la norme eCH 0196 et d’autre normes eCH

l'Intendance des impôts

street: Brünnenstrasse 66


name: JPF Construction SA,Rue de Gruyères106, 1630 Bulle, Suisse

name: CSD Ingénieurs+ SA, à l'attention de Jean-Marc Delabays,Rue de Vevey 178, 1630 Bulle, Suisse, Téléphone: +4126 919 65 70, Fax: +4126 919 65 79, E-mail:

title: Commune de Vuadens - Secteur les Kâ Construction des équipements de détails

description: Construction des équipements de détails du secteur Les Kâ, route d'accès, construction et adaptation des réseaux d'eaux usées et pluviales, extension du réseau de défense incendie, réseau multiservices (HT, BT, EP, TV, TT) Fouilles, terrassement 13500 m3 Fourniture grave, grave recyclée 5500 m3 Revêtement 510 to Canalisations jusqu'à DN 1000 mm - 1500 m


name: Service de l'Instruction Publique et d'Action Sociale (SIPAS)

description: Production, livraison et service de environ 21'000 repas annuels pour les 2 restaurants scolaires de l'EPS de Préverenges et environs

title: Production, livraison et service des repas pour l'EPS Préverenges et environs

street: Rue de Lausanne 23

Le Repas Quotidien SA

street: Route d'Oron 34


description: Renouvellement du contrat Adobe ETLA.

title: Renouvellement du contrat Adobe ETLA

description: Renouvellement du contrat Adobe ETLA.

État de Vaud — DSI

street: Longemalle 1


title: Neue Schule Port: Fenster, Aussentüren, Tore bkp 221

description: Der zweigeschossige Neubau ersetzt die beiden Schulpavillons (Schulweg 12+14). Das Obergeschoss, Fassade und Dach werden als vorgefertigter Leichtbau in Holz ausgeführt.

eligibilityCriteria: Dem Angebot sind folgende ausgefüllte Dokumente beizulegen: - Selbstdeklaration Formular 1 (Nachweise sind erst auf Verlangen des Bauherrn abzugeben) - Technische Unterlagen, Formular 2 - Referenzen der Unternehmung, Formular 3 Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und das Deckblatt unterzeichnet sein. Ausländische Anbieter müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz wählen (Art.15 Abs. 7 VRPG).


name: STERTIL EQUIP'VI,CS 70005, 62660 BEUVRY, France

name: Service Achats Transports publics genevois, à l'attention de Joël Heinrich,Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: +41 22 308 33 68, E-mail:

title: CMS En Chardon - Lot T03 - Lavage châssis haute pression

description: Système de lavage châssis haute pression automatisé pour autobus.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Direktion für Finanzen Personal und Informatik, Logistik Bern

description: Transaktionsdruck

description: Drucksachenproduktion

title: Drucksachenproduktion und Transaktionsdruck

description: Die Beschaffungsgegenstände werden in den Dokumenten Preisblatt und Prozesse zu den jeweiligen Haupttätigkeiten klar deklariert, siehe Anhänge 3 a-f und 4 a-b. Die Gegenstände werden in zwei Lose aufgeteilt: - Los 1: Drucksachenproduktion, Anhang 3 1. Visitenkarten, Anhang 3a 2. Stadtratsvorträge, Anhang 3b 3. Flyer, Anhang 3c 4. Broschüren und Geschäftsberichte, Anhang 3d 5. Versände, Anhang 3e 6. Stimmzettel, Anhang 3f - Los 2: Transaktionsdruck, Anhang 4 1. Stimmrechtsausweise, Anhang 4a 2. Transaktionsdruck Rechnungen, Anhang 4b

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 60
Nachhaltigkeit/ Kreislaufwirtschaft:: 40


title: Travaux de construction pour conduites

description: - Belagsaufbruch: 1300 m2 - Aushub: 400 m3 - Materiallieferung: - Sand 0-4 gew.: 100 m3 - Ungeb. Kiesgem.: 170 m3 (frostsicher) - 4er - 8er Rohrbl.: 520 m inkl. liefern Kabelschutzrohre und Formstücke: PE 132/120: 2610 m PE 92/80: 1360 m PE 72/60: 540 m - Beläge: 260 t - Neue VK 130: 3 St - Neuer LWL-Schacht: 1 St (Lieferung Rahmen/Deckel ewb)

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Begehung: Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 100


name: Arn, Wuthrich & Frigerio SA,Rue du Tunnel 15-17, 1227 Carouge, Suisse

name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Bâtiment Bois-de-la-Bâtie - 1656TI - Terrassement-maçonnerie-béton


title: Prestation de service Kaizen


name: Oberingenieurkreis I,à l'attention de Jürg Zingg, Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: Instandsetzung Goldswilviadukt

description: Ingenieur-Dienstleistungen für die Umgestaltung und Instandsetzung Goldswilviadukt und –unterführung (Objekte G2 und G2a), Interlaken Ringgenberg: Projektierung, Ausschreibung, Realisierung (entsprechend den Leistungen Phasen 32 – 53 gemäss Leistungstabelle für Bauingenieurleistungen (Anhang 2), Gesamtablauf gemäss Checkliste Projektablauf Strassenbau (Anhang 4) der Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Zuschlagskriterium 1: Auftragsanalyse,: 30
Zuschlagskriterium 2: Angebotspreis,: 30
Zuschlagskriterium 3: Terminprogramm,: 25
Zuschlagskriterium 4: Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen,: 15
- Projektleiter 10 %:
- örtlicher Bauleiter 5 %:
Zuschlagskriterium 1: Auftragsanalyse,: 30
Zuschlagskriterium 2: Angebotspreis,: 30
Zuschlagskriterium 3: Terminprogramm,: 25
Zuschlagskriterium 4: Aufgabenspezifische Referenzen der Schlüsselpersonen,: 15
- Projektleiter 10 %:
- örtlicher Bauleiter 5 %:


name: Swissgrid AG, à l'attention de Ernst Fischer,Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Suisse, E-mail:

title: OT Security Audits

description: Mit dieser Ausschreibung soll ein Anbieter als langjähriger Partner gefunden werden, welcher die Swissgrid dabei unterstützt, die OT-Sicherheit zu überprüfen (eine Überprüfung des IT-Sicherheitsdispositivs wurde bereits separat ausgeschrieben). Dazu werden Dienstleistungen in folgenden drei Leistungsbereichen (LB) benötigt: LB01, Sicherheitsüberprüfungen der Unterwerke LB02, Sicherheitsüberprüfungen der netznahen Systeme LB03, Security Consulting im Bereich Unterwerke und der versorgungsnetznahen Systeme.

eligibilityCriteria: 1) Signature du présent accord de confidentialité sur simap.ch. 2) Éviter les conflits d'intérêts. Les fabricants, fournisseurs et intégrateurs de systèmes de technologies de sous-stations, en particulier les systèmes d'automatisation de sous-stations (SAS*), ainsi que les prestataires de services pour l'exploitation ou la maintenance de ces technologies ne sont pas autorisés à soumettre des offres en tant que soumissionnaires ou sous-traitants. En outre, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), les exploitants de centrales électriques (PTO) et les exploitants de centrales de clients (CSP) qui alimentent ou quittent le réseau de Swissgrid (exploitants de centrales sur le réseau de transport) ne sont pas autorisés à soumettre des offres en tant que soumissionnaires ou sous-traitants. Il en va de même pour les gestionnaires de réseau de transport (GRT) étrangers qui sont raccordés au réseau de Swissgrid au niveau 380kV ou 220kV. Il s'agit notamment d'empêcher un auditeur de s'examiner lui-même ou d'examiner les technologies (HW /SW), les interfaces ou les processus de sa propre entreprise ou de son groupe pour y déceler des lacunes ou des insuffisances. En soumettant une offre et en confirmant et remplissant le document "EK8 - Respect total des conditions de participation (Simap, section 3.1)", le soumissionnaire confirme ce qui suit : -Le soumissionnaire et ses sous-traitants ainsi que les sociétés de son groupe ne sont pas des fabricants, des fournisseurs ou des intégrateurs de systèmes de technologies de sous-stations, en particulier de systèmes d'automatisation de sous-stations (SAS*). -Le soumissionnaire et ses sous-traitants ainsi que les sociétés de son groupe ne sont pas des prestataires de services pour l'exploitation, la maintenance et l'entretien des technologies de sous-stations, en particulier les systèmes d'automatisation de sous-stations (SAS*). -Le soumissionnaire et ses sous-traitants ainsi que les sociétés de son groupe ne sont pas des gestionnaires de réseau de distribution (GRD), des exploitants de centrales électriques (PTO) ou des exploitants de centrales de clients (CSP) qui alimentent ou quittent le réseau de Swissgrid (exploitant de centrale sur le réseau de transport). -Le fournisseur et ses sous-traitants ainsi que les sociétés de son groupe ne sont pas des gestionnaires de réseau de transport (GRT) étrangers qui sont raccordés au réseau de Swissgrid au niveau 380kV ou 220kV. *) Dans ce contexte, on entend par SAS toute la technologie secondaire et tertiaire des postes, en plus de la technologie de protection et de contrôle des postes, des IED, des équipements de communication et de la télématique.

awardCriteriaDetails:
ZK1 Preis: 30
ZK2 Qualität der Lösungskonzepte: 20
ZK3 Erfüllung der Anforderungen: 15
ZK4 Qualität der Mitarbeiterprofile und CVs: 10
ZK5 Qualität der Kundenreferenzen: 10
ZK6 Anbieterpräsentation: 10
ZK7 Vertragsvorbehalte: 5


name: Seenergy Luzern AG c/o ewl energie wasser luzern Kennwort: See-Energie Horw Kriens-Rohrlieferung

description: Gemäss Leistungsbeschrieb Teil B 2.1

title: Rohrlieferung See-Energie Horw Kriens

description: Gemäss Leistungsbeschrieb Teil B 2.1

street: Industriestraße 6


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sanierung Schulanlage Wasgenring PS Pavillons, BKP 224 Bedachungsarbeiten

description: Demontage des alten Dachaufbaus und Erstellung eines neuen, bestehend aus Dampfbremse, Dachdämmung, Abdichtung, Wurzelschutzschicht und Substrat, inkl. Ansaat, Einbau von Dachabsturzsicherung mit Sekuranten, inkl. allen Blech-nerarbeiten für die Dachaufkantungen und Anschlüsse.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


name: Röck Baggenstos Architekten, Mühlegasse 18, 6340 Baar, Suisse, E-mail:

title: Unterlagsböden

description: Für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony in Hünenberg werden die Unterlagsböden ausgeschrieben

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - office des bâtiments

title: Rénovation du CO de Budé - installations électriques.

description: Installations électriques courant fort et faible dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Organisation du candidat pour l'exécution du marché, qualité technique de l'offre et repect des délais:
Références et expériences:
Formation professionnelle:

street: Selon dossier d'appel d'offres k2+


description: Sont recherchées des entreprises en mesure de louer aux CFF du personnel qualifié disposant de connaissances attestées en matière de réseaux; ces entreprises doivent être capables de fournir des prestations CFF définies et/ou de prendre en charge et de gérer des services optionnels (Optional Services) dans le réseau de données. Un mix de location de personnel et de prestations/services est attendu sur l’axe temporel, avec une prédominance de la location de personnel.Le présent appel d’offres a pour but de sélectionner plusieurs partenaires stratégiques compétents, capables de fournir du personnel disposant de compétences attestées pour assurer l’ingénierie et l’exploitation d’un réseau de données moderne et systémique. Une importance plus particulière est apportée aux domaines Engineering, Operation et Fulfillment, aux tâches et processus de management correspondants et à la formation/au transfert de connaissances du personnel des CFF.

title: Place du marché Réseau de données

SBB Informatik

street: Hilfikerstrasse 3

Nokia Solutions and Networks Schweiz AG

street: Friesenbergstrasse 75


title: Lot 2019-04 Route des Ronquos

description: Aménagement routier et assainissement des canalisations

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.