name: Einwohnergemeinde Hägendorf,à l'attention de Bauverwaltung - Postfach, Bachstrasse 11, 4614 Hägendorf, Suisse, Téléphone: 062 209 17 12, E-mail:

title: Gesamtplanerteam für die Phasen 3-5 nach SIA LM 112, SIA 102, SIA 103 und SIA 108 inklusive Vorprojekt.

description: Gesamtplanerteam für den Neubau des Sport- und Kulturzentrums in Hägendorf.

eligibilityCriteria: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Nachweise zu den nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Architektonische Qualitäten):
- Hallenbau mit grossen Spannweiten:
- Auftragsgrösse:
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Organisation)::
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren:
_ Kundenzufriedenheit:
Beurteilung der Machbarkeitsstudie und Vorprojekt::
_ Städtebauliche Anordnung:
_ Kosten (inkl. Stellungnahme zu „design to cost“):
_ Vorgesehene Nutzung:
_ Konstruktion, Materialisierung:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot (->Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Nachweise zu den nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Fachliche Kompetenz anhand Referenzen der Schlüsselpersonen::
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Architektonische Qualitäten):
- Hallenbau mit grossen Spannweiten:
- Auftragsgrösse:
_ Ähnlichkeit zur gestellten Aufgabe (Organisation)::
- Teamzusammensetzung Gesamtplanerteam:
- Organisation Bauherrschaft:
- Bewilligungsverfahren:
_ Kundenzufriedenheit:
Beurteilung der Machbarkeitsstudie und Vorprojekt::
_ Städtebauliche Anordnung:
_ Kosten (inkl. Stellungnahme zu „design to cost“):
_ Vorgesehene Nutzung:
_ Konstruktion, Materialisierung:
Preis::
Der Preis wird als Zuschlagskriterium mit folgender Formel in die Angebotsbewertung einbezogen::
Ai= Angebotspreis:
A0= niedrigstes Angebot (->Note 5):
Note = 5 – 8 x (Ai – A0) / A0:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Punkten von 0 bis 5::
0 = Keine Angaben:
1 = Ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Qualitativ sehr gut:
5 = Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: LBL association d'architectes, à l'attention de Gabriel Schaer,p.a 3 Clos de la Fonderie, 1227 Carouge, Suisse

description: Stores à lamelles, stores toiles CFC 228, soumission n° 22800

description: Cuisines domestiques CFC 258, soumission n° 25800

scheme: CPV

title: FNM, 4 immeubles Minergie-A, logements et surfaces commerciales

documentType: tenderNotice

description: Construction de 122 logements avec surfaces commerciales dans 4 immeubles B1-B3-B5 et A22 Début chantier : janvier 2015 Fin chantier : fin 2017, début 2018

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les candidats établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les candidats établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: ARGE A7 Winterthur-Kreuzlingen c/o Cellere AG

name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur

documentType: awardNotice

title: N07/76 Winterthour-Kreuzlingen, rénovation du revêtement.

description: Des mesures de rénovation sont prévues sur la voie de circulation entre juin 2015 et la fin septembre 2015 sur la N07 entre Attikon et la frontière à Kreuzlingen. Il s'agit principalement des mesures suivantes: Remplacement du revêtement de la voie normale et de dépassement (env. 180 000 m²): — 2 voies de circulation, km 5 500 à 7 000, — 2 voies de circulation, km 7 500 à 8 000, — 2 voies de circulation, km 10 000 à 14 000, — 2 voies de circulation, km 16 800 à 18 000, — 2 voies de circulation, km 33 400 à 34 200, — voie de circulation Kreuzlingen, km 9 400 à 10 000, — voie de circulation Kreuzlingen, km 14 000 à 16 800, — voie de circulation Kreuzlingen, km 28 000 à 29 000, — voie de circulation Winterthour, km 25 000 à 28 000. Balisage provisoire et définitif (longueur de la voie de circulation N07 env. 22 km). — balisage provisoire pour la phase de chantier, plastique à froid structuré à 2 composants, orange, — balisage définitif: plastique à froid structuré à 2 composants, blanc. Ouvrages d'art: — remplacement partiel des joints latéraux sur les ouvrages d'art dans le périmètre de remplacement du revêtement, — remplacement des joints de chaussée en élastomère existants sur le pont BW 743. Voie de circulation en béton du poste-frontière communautaire de Kreuzlingen (env. 1 500 m²): — remplacement de la voie de circulation en asphalte existante par une voie de circulation en béton au niveau des voies d'entrée et de sortie vers les centres pour poids lourds en direction de la Suisse et de l'Allemagne La rénovation du revêtement sur la N07 est effectuée en dehors des heures de pointe dans le cadre d'un travail à deux équipes avec système de guidage du trafic 2/1. Pendant les heures de pointe, les travaux doivent être interrompus et tous les appareils, aménagements et installations doivent être enlevés du chantier. Un guidage du trafic 2/2 est mis en place pendant les interruptions du travail lors des heures de pointe. Les travaux sur les joints de chaussée et les travaux de balisage doivent également être effectués lors des phases de trafic correspondantes des étapes liées au revêtement.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
CA1: prix:
CA2: contenu/qualité des documents soumis:
CA3: programme détaillé:
CA4: qualité, plausibilité du programme des travaux avec les déroulements des travaux:
Évaluation du prix:
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre 2:
L'évaluation est linéaire (arrondi à 2 points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.:
Notation des autres critères de qualité:
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0 = évaluation impossible; aucune information:
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes:
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet:
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres:
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité:
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif:
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération:
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500):

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offerte: N01/48, POO, BSA Videoanlage – nicht öffnen – Offertunterlagen

street: Eggbühlstraße 36


name: Routes Modernes SA,Rte de la Gruyère 6, 1709 Fribourg, Suisse

title: RC 752-IL-S - La Rogivue - Maracon (VD) - Saint-Martin (FR) - Passages à batraciens - Phase 2 - Réalisation des passages et reconstruction de la route

description: Route : - Enlèvement remblais de surcharge : 2400 m3 - Grave GNT 0/45 : 370 m3 - ACT 22N ép. 90 mm : 340 t - AC 11N ép. 40 mm : 155 t Passages : - Terrassements : 160 m3 - Tuyaux PRFV D 800 : 40 m - Enrobage / Remblayage : 130 m3 Murets de guidage - Fouilles : 320 m3 - Eléments en L : 270 m - Eléments en U : 215 m Remblayage : 165 m3

eligibilityCriteria: Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou prescriptions équivalentes. Seules les entreprises de génie civil peuvent s'inscrire.


name: Stiftung Maihof Zug, Zentrum Sonnhalde, Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen

title: BKP: 221.1 Fenster aus Holz/Metall (Fensterersatz)

description: Ersatz der bestehenden Fenster. Arbeiten werden in Etappen ausgeführt

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: vgl. Submissionsgrundlagen:
vgl. Submissionsgrundlagen:

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Gesamtsanierung St. Johanns-Vorstadt 33 und 35, 4056 Basel, BKP 211 Baumeister

description: Baustelleneinrichtung, Abdeckarbeiten, spezielller Schutz von während Umbau bewohnten Wohnungen. Mieterprovisorien einrichten und räumen, Mulden und Entsorgung. Diverse Abbrucharbeiten. Diverse Kernbohrungen und Fräsarbeiten. Diverse Spitz- & Bohrarbeiten für Leitungsführungen. Periodische Baureinigung bis Rohbauende. Erstellen von Durchbrüchen, Schlitzen und Aussparungen sowie Ausmauern und Ausbetonieren derselben. Kanalisationsarbeiten: Böden öffnen und schliessen für Kanalisationsanschlussleitungen. Wände und Decken: Lose Putzstellen abstossen. Einzelne Flächen Grundputz und Deckputz mineralisch aufziehen. Erdbebenertüchtigungsmassnahmen gem. Sanierungskonzept des Bauingenieurs: Ersatz der Stahlstützen im Erdgeschoss.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Einhaltung Terminprogramm ATB 4: Reaktionszeit vor Ort

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Oberzolldirektion

title: (1486) 606 Location de services PMO

documentType: cancellationDetails

description: Pour le programme PIC (Plate-forme impôts sur la consommation) ainsi que les projets suivants, nous recherchons un soumissionnaire mettant à la disposition de l'Administration fédérale des douanes (AFD) un collaborateur assumant le rôle de gestionnaire de projet ou de gestionnaire de projet senior afin de renforcer l'équipe de projet. Pour l'essentiel, des expériences, formations et connaissances approfondies sont exigées dans les domaines suivants. Gestionnaire de projet: • Très bonnes expériences et références en tant que gestionnaire de projet dans des programmes/projets vastes et complexes • Bonnes expériences dans la méthodologie de projet Hermes, de préférence Hermes 5 • Autant que possible formation et perfectionnement dans le domaine de la gestion de projet • Autant que possible expériences et références dans le domaine de la mise en place et de la conduite de la gestion du risque, de la gestion de la qualité et du controlling de projet • Bonne aptitude à la communication • Bonnes connaissances de l'allemand (oralement et par écrit) • Si possible expériences dans de grandes organisations Nous recherchons un soumissionnaire mettant à la disposition de l'AFD une prestation humaine à même de remplir les tâches susmentionnées.

eligibilityCriteria: aucune

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

mainProcurementCategory: services


name: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics

title: (1148) 108 Equipement de médias du Tribunal administratif de Saint-Gall

description: 3 Installations fixes d’appareils vidéos, de données et de projection, comportant pour certaines une sonorisation de pointe, des microphones sans fil, un processus de signalisation et une gestion des médias.

mainProcurementCategory: goods

street: Fellerstrasse 21

Kilchenmann AG

street: Bernstrasse 95


title: Erneuerung Sporthalle Buechenwald

description: Die Sporthalle Buechenwald (Baujahr 1980, Garderobenanbau 2004) wird durch die Stadt Gossau umfassend saniert. Sanitäranlagen: - Diverse Demontagen - Sanitärinstallationen

eligibilityCriteria: Einhalten der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen der allgemeingültigen Gesamtverträge; bei deren Fehlen Einhalten der berufsüblichen Bedingungen.


name: ARGE Steinmann & Schmid Architekten / mooser.lauber.stucky architekten SIA AG,à l'attention de mooser.lauber.stucky architekten SIA AG, Hofmattstrasse 7, 3920 Zermatt, Suisse, Téléphone: 027 966 38 88, Fax: 027 966 38 85, E-mail:

title: Bauleitung / Baumanagement

description: Ersatzneubau Martinsheim Visp

eligibilityCriteria: Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

title: N01, 080229, 6S LUHÄ, élargissement à 6 voies du tronçon Luterbach - Härkingen / analyses des ouvrages d'art du point de vue de la technologie des matériaux.

street: Brühlstrasse 3

IMP Bautest AG

street: Hauptstraße 591


title: SBB Station Bahnhof Opfikon Sanierung der Abdichtung mit Wiederinstandstellung der Anlage

description: Die Abdichtung des Bahnhof Opfikon ist undicht und muss erneuert werden. Im Bauwerk dind zwei Brücken integriert. Die Parkanlage sowie die P+R PArkplätze werden wiederhergestellt.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine keine


name: Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), Claragraben 55, 4005 Basel

title: Hardware Arbeitsplätze (Monitore, Desktops, Laptops, Mobiltelefone) sowie Server, Storage und Virtualisierungssoftware BVB 2015 – 2020

description: Die vorliegende Ausschreibung dient der Beschaffung von Hardware Arbeitsplätze (Monitore, Desktop, Laptop, Mobiltelefone) sowie Server, Storage und Virtualisierungssoftware. Die Hardware, Software und die entsprechenden Dienstleistungen werden in insgesamt 7 Losen ausgeschrieben.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preise und Kosten:
Erfüllung der Anforderungen:
Präsentationen:
Preise und Kosten:
Erfüllung der Anforderungen:
Präsentationen:


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Finanzen und Controlling Projekteinkauf, FEP,à l'attention de Daniel Metzger, Tramstrasse 35, CH-8050 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58 319 25 53, E-mail:

title: Flexibles Niederspannungs-Einleiterkabel 240mm2, 300mm2 und 400mm2

description: Für den Unterhalt und Ausbau der Transformatorenstationen der Stadt Zürich benötigt ewz Niederspannungs-Einleiterkabel mit Kupferleiter, gemäss Spezifikation in den Ausschreibungsunterlagen.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Hohlpreis: 60
Qualität, Referenzen: 25
Logistik: 10
Umwelt: 5


name: Industrielle Werke Basel (IWB), Einkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

title: IWB, Tiefbauarbeiten Badweglein St. Jakobhalle

description: Gegenstand der Beschaffung sind die Tiefbauarbeiten für die erdverlegten Werkleitungen. Die Rohrverlegearbeiten für Wasser, Gas und Fernwärme werden durch die IWB bzw. Drittunternehmer ausgeführt. Die Elektrotrasse mit den Leerrohren ist Gegenstand dieser Ausschreibung. Der Arbeitsumfang ist im Leistungsverzeichnis definiert. Im Weiteren sind Beihilfearbeiten zu den Leitungsverlegungen und Provisorien erforderlich.

eligibilityCriteria: Allgemeine Teilnahmebedingungen - Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Werkvertragsentwurfs - Solidarbürgschaft - Allgemeine Werkvorschriften von IWB - Nachweis eines Qualitätssicherungssystems - Vorlage Betreibungsregisterauszug - Bestätigung der Steuerbehörden - Bestätigung der Ausgleichskassen - Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU - Bestätigung Pensionskasse - Bestätigung Krankentaggeldversicherung - Baustelleneinrichtung - Bauprogramm - Verfügbarkeit von Personal und Infrastruktur Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Referenzen: 30
Schlüsselpersonen: 10
Preis: 60
Referenzen: 30
Schlüsselpersonen: 10


title: Sanierung Thurgauerstrasse 56, <>

description: BKP 930 AV-Anlagen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
ZK1 Angebotspreis: 50
ZK2 Fachkompetenz: 15
ZK3 Technischer Bericht: 20
ZK4 Qualität: 15


title: H27 Hocheinbau UF Gonda - AS Lavin Ost

description: AC T 22 N 850 t; AC 8 N 400 t; Fundationsmaterial 220 m3; Belag fräsen 4'000 m2; Pflästerung 600 m2; Abbruch gepflasterte Rigolen 600 m2; Abbruch Rand-, Bundsteine 900 m; Abbruch Schachtüberbauten 15 St.


description: Die bestehende Gleisanlage im Hardhof-Areal ist an ihrem Lebensende angelangt, sodass aus Gründen der Betriebssicherheit eine Sanierung dringend erforderlich ist. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) beabsichtigen im Jahr 2021 in diesem Abschnitt die Gleise größtenteils in alter Lage zu erneuern. In den Bereichen der Haltestellen „Hardturm", „Hardhof" und „Tüffenwies" wird die Gleislage angepasst. Im Zuge der Gleisbauarbeiten passen diverse Werke ihre Leitungsführungen an. Honorarberechtigte Bausumme 6,7 Mio. Franken.

title: Hardhof

Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung

street: Werdmühleplatz 3

Emch + Berger AG Zürich

street: Wasserwerkstrasse 12


name: Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern

title: Zukunft Bahnhof Bern (ZBB), Bewertung der Phase 2 (Detailbewertung): Vergabe eines Dienstleistungsauftrages im freihändigen Verfahren

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: 51_Lizenzen SAP S4 HANA


name: Truchet, Jardinier SA,rue du Bois-du-Lan8, 1217 Meyrin, Suisse

name: Commune de Thônex, à l'attention de Fortuna,Chemin du Bois-Des-Arts 58 CP 64, 1226 Thônex, Suisse, E-mail:

title: Réaménagement du Parc Munier

description: Travaux d'aménagements paysagers

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Oberingenieurkreis I,Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Fax: 033 225 10 70

title: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Baumeisterarbeiten Les principaux travaux prévus sont les suivants : - Construction d’un carrefour à sens giratoire d’un diamètre extérieur de 25 mètres - Construction d’une place d’arrêt pour les bus - Construction d’un trottoir sur environ 200 mètres et d’un chemin pour piétons sur environ 100 mètres

description: Gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern vom 11. Juni 2002 (ÖBG) und der zugehörigen Verordnung (ÖBV) wird die Konkurrenz für folgenden Auftrag eröffnet: Baumeisterarbeiten - Aushub / Abtrag 4’500 m3 - Fundationsschichten 3’000 m3 - Randabschlüsse 950 m - Pflästerungen 160 m2 - Asphaltbeläge 1’400 to - Strassenentwässerung 300 m - Werkleitungen 550 m - Konstruktionsbeton 20 m3

eligibilityCriteria: 21.01.2011 Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:
Angebotspreis 100 %:
Das Verfahren zur Bewertung der Zuschlagskriterien ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:


description: Dämmen der Gebäudehülle mit Mineralwolldämmplatten. Strukturdeckenputz Vollabrieb. Liefern und montieren von Fensterbänken und Hohlstürzen aus Glasfaserbeton.

description: Liefern und montieren von Fenster aus Kunststoff auf Beton und Holzelemente. Dämmen der Storenkasten und Rahmenverbreiterungen. Liefern und montieren von Leibungsbekleidungen aus Aluminiumblechen.

title: Wangen a. A., Weiterentwicklung Waffenplatz, Submissionspaket 10

eligibilityCriteria: Keine. Zur Teilnahme sind alle Unternehmer zugelassen, die die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der Zuschlagskriterien.

awardCriteriaDetails:
Z1: Angebotspreis:: 80
Z2: Referenz des Anbieters:: 10
Z3: Referenzen der Schlüsselpersonen:: 5
Z4: Organisation und Termine:: 5


name: Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, à l'attention de G7 - Appel d'offres,Rue Louis-d'Affry 2, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: 026/351 02 00, Fax: 026/351 02 90, E-mail:

title: Construction du centre de maintenance G7 des TPF à Givisiez Marché 58 : Routes, places

description: Construction de routes et places

eligibilityCriteria: Conformément aux critères cités dans les documents


name: Gemeinde Möhlin Abteilung Bau und Umwelt 4313 Möhlin

description: — Abbrucharbeiten von bestehenden Bodenbelägen PVC, — Vorbehandlung des Untergrunds, — Montage von neuen elastischen Bodenbeläge aus Linoleum inkl. Sockelleisten, — Schmutzschleusen bei Schulhauseingängen.

title: BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen und Schmutzschleusen

street: Hauptstrasse 36


name: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude

title: Intégration d’une nouvelle installation de climatisation partielle pour la ventilation et l’aération d’un nouveau centre de microscopie électronique. Locaux spéciaux avec système de déshumidification séparé. Refroidissement des locaux via un système de ventilation et des baffles à partir du réseau de froid existant.

description: Einbau einer neuen Teilklimaanlage zur Be- und Entlüftung von einem neuen Elektronenmikroskopie-Zentrum. Spezialräume mit separtater Nachentfeuchtung. Raumkühlung via Umluftkühler und Kühlbaffeln ab bestehendem Kältenetz.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails: Preis (Gesamtpreis):


name: Gemeinde Maur, Abteilung Liegenschaften,à l'attention de Carol Güntert, Zürichstrasse 8, 8124 Maur, Suisse, Téléphone: 043 366 13 86, E-mail:

title: Hochbauarbeiten / Tiefbauarbeiten

description: Die Gemeinde Maur ist Eigentümerin der Parzelle Kat. Nr. 6606 im Ortsteil Binz. Die Gemeinde beabsichtigt das Areal gemeinsam mit zwei weiteren Bauträgern zu überbauen. Die Gemeinde und die Wohnbau -Genossenschaft Maur (WOMA) möchten Mietwohnungen erstellen, die Institution Barbara Keller ( IBK) beabsichtigt die Realisierung eines Wohnheimes mit einer geschützten Werkstatt für Behinderte. Ziel der drei Bauträger ist die Realisierung einer hochwertigen Gesamtüberbauung mit einem in die Wohnsiedlung integrierten Heim für Behinderte. Dazu haben die drei Bauträger Anfang 2013 einen gemeinsamen Studienauftrag ausgeschrieben aus welchem das Projekt von Frei & Ehrensperger Architekten Zürich im April 2013 als Sieger hervorgegangen ist. Auf der Basis des Projektes Frei & Ehrensperger wurde die Parzelle parzelliert und der Landverkauf an der Volksabstimmung vom 23.11.2013 genehmigt. Am 09.12.2013 genehmigte die Gemeindeversammlung den Projektierungskredit für die Planungsarbeiten bis und mit Baueingabe. Die Baueingabe ist im Januar 2015 erfolgt. Die Urnenabstimmung über den Baukredit des Anteiles Gemeinde wird am 08. März 2015 stattfinden. Es ist vorgesehen die drei Bauvorhaben gemeinsam zu erstellen. Mit dem Bau soll im August 2015 begonnen werden. Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren für alle drei Lose (Los 1 Gemeinde , Los 2 WOMA, Los3 IBK) gemeinsam. Die Gemeinde ist autorisiert für die WOMA und IBK diese Ausschreibung durchzuführen. Nach der Auftragserteilung werden drei Werkverträge mit den jeweiligen Bauträgern erstellt (pro Los ein Werkvertrag) Jeder Anbieter muss sämtliche Lose eingeben. Alle drei Lose werden nur an einen einzigen Auftragnehmer erteilt. Arbeitsgemeinschaften sind zulässig, müssen aber transparent deklariert werden. In diesem Falle müssen für jedes Mitglied der Arge die entsprechenden Nachweise gemäss dieser Ausschreibung mitgeliefert werden. D.h. pro Mitglied sämtliche geforderten Nachweise. Die federführende Firma ist klar auszuweisen.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Restauration des façades Hôtel Métropole -M271TI- Architecte

description: Mandat d'architecte comprenant les phases : 41 - Appel d'offres 51 - Projet d'exécution 52 - Exécution de l'ouvrage 53 - Mise en service, achèvement Montant des travaux donnant droit aux honoraires d'architecte : CHF 5'795'900. 00 HT Estimation honoraires : CHF 752'000.-HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Public Utility Company Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla

title: Tuzla, Bosnia and Herzegovina: Post-floods water infrastructure reconstruction works

eligibilityCriteria: No eligibility restrictions. Ref. to Section V


description: Appel d'offres public pour des prestations de déménagements à l'interne dans les établissements scolaires CO de Pinchat et collège Rousseau.

description: Prestations de déménagement interne concernant le mobilier scolaire pour le collège Rousseau; transport et stockage de matériels dans une école de Ternier et retour.

description: Les établissements scolaires cycle d'orientation de Pinchat et collège Rousseau vont procéder à des travaux de rénovation de leurs installations d'éclairage. La Centrale commune d'achats est chargée de lancer et de conduire la présente procédure d'appel d'offres public pour trouver une ou plusieurs entreprises de déménagement capables d'assurer les prestations de déménagements décrites dans le présent dossier d'appel d'offres et ses annexes.

Centrale commune d’achats (CCA)

street: Rue du Stand 15, case postale 3937

Balestrafic SA

street: rue Baylon 17-19


title: Umbau und ErweiterungWägelwiesen Pflege- und Alterszentrum (WAP).

description: Umbau und Erweiterung Wägelwiesen Pflege- und Alterszentrum (WAP).

Politische Gemeinde Wallisellen

street: Zentralstraße 9, Postfach


name: Stadt Baden Abteilung Planung & Bau Frau Kerstin Schmücking

description: Umbau / Sanierung Schulhaus Pfaffenchappe. Rückbau bis auf die statisch relevanten Bauteile; danach kompletter Wiederaufbau.

title: BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: BKP 211 Baumeisterarbeiten

street: Rathausgasse 5

Anliker AG Bauunternehmung

street: Hardturmstrasse 161


description: Mit vorliegender Ausschreibung sucht die Baudirektion der Stadt Burgdorf eine Unternehmung welche in der Funktion einer Totalunternehmung (TU), das Projekt «Holzmodulbau Schulhaus Schlossmatt» in Modulbauweise übernimmt und sämtliche Planungs- und Realisierungsleistungen ab SIA-Teilphase 51 bis und mit Inbetriebnahme SIA Teilphase 53 ausführt.

title: Totalunternehmer (TU) Holzmodulbau Schulhaus Schlossmatt

Baudirektion Abteilung Hochbau

street: Lyssachstrasse 92

Blumer-Lehmann AG

street: Erlenhof


name: Service des Infrastructures, à l'attention de M. Daniel Stadelmann,Les Prés-Roses 3, 2800 Delémont, Suisse, E-mail:

title: Tunnels de Neu-Bois, Moutier et Aux Laives Installation éclairage - Rétrofit luminaires (guidages optiques et câblage)

description: Le présent marché porte sur les ouvrages tunnels de Neu-Bois, Moutier et Aux Laives. Tunnel de Neu-Bois : - Renouvellement partiel du balisage lumineux (plots et modules de commande) environ 200 pièces. Tunnel de Moutier et Aux Laives : - Renouvellement complet du balisage lumineux environ 300 pièces, y compris remplacement des câbles existants environ 7000m

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Fraubrunnen / Grafenried, Verkehrsberuhigungsmassnahmen und Naubau Fuss- Radweg Strassen- und Werkleitungsarbeiten

description: Neubau von 3 Pförtneranlagen Erstellen Gehwegteilstücke Erstellen Fuss- Radweg Umgestaltung Kreuzung

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Referenzen: 30
Angebotspreis: 70
Referenzen: 30


description: Bassins inox pour piscine

description: Travaux de peinture intérieure et extérieure

description: Travaux de plâtrerie

description: Etanchéités de toits plats

title: Création d'un ensemble scolaire avec piscine à Cossonay

description: Création d'un ensemble scolaire avec piscine à affectation scolaire et publique, garderie, UAPE et ludothèque à Cossonay

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Maître Carré Sàrl, à l'attention de Daniel Willi,Av. des Alpes 43, 1820 Montreux 1, Suisse, Téléphone: 021 / 333 45 50, Fax: 021 / 333 45 01, E-mail:

title: Projet de 3 immeubles d'habitation Route de Cojonnex - Chalet-à-Gobet à Lausanne

description: Ingénieur civil (y c. géotechnicien sous-traitant)


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Schulanlage Stöckacker, BKP 230 Elektroinstalltionen

description: Ersatz der Beleuchtungsinstallationen in der Schulanlage Stöckacker, inkl. Unterverteilung. Die Lieferung der Beleuchtungskörper ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Preis (70%):
- Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:
- Preis (70%):
- Referenzen (30%):
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Mit der Offerteingabe sind 2 analoge Referenzaufträge in den letzten 3 Jahren mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das Nichteinreichen von Referenzangaben führt in jedem Fall zu einer Bewertung von 0 Punkten.:


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 7 Auftrag 13

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst


name: Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG

description: Der neue Haupteingang West, vor dem sich die neue Bushaltestelle befindet, liegt im tiefer gelegenen Eingangsgeschoss E-1, welches dreiseitig an den Bestand anschliesst und alle öffentlichen Bereiche wie Empfang, Restaurant und Erschliessungsräume beinhaltet. In den Obergeschossen des Neubaus befindet sich die einzelnen Praxen, Ambulatorien, Beratungsräume sowie die Physiotherapie.

title: Neubau Haus E Spital Interlaken in Unterseen

street: Weissenaustrasse 27


name: Kanton Solothurn, handelnd durch das Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, Suisse, E-mail:

title: Sanierung und Umnutzung der Liegenschaft Rosengarten Solothurn / BKP 273.0 Innentüren aus Holz

description: Lieferung und Montage von Innentüren in Holz und Zargen in verschiedenen Ausführungen sowie dazugehörige Nebenarbeiten.

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung.


name: Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS, à l'attention de Jürg Friedli,Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Suisse, Téléphone: +41583870663, E-mail:

title: Laborinformations- und - managementsysstem (LIMS)

description: L'objectif est de trouver un système approprié qui puisse contrôler le processus d'analyse des échantillons dans le laboratoire de l'Institut fédéral de métrologie (METAS) et qui puisse être intégré dans le paysage des systèmes existants.

eligibilityCriteria: Deutsch, Französisch, Englisch


title: 1015 / Bypass Thun Nord, Rohrbau- und Kabelarbeiten im Los 1


title: FRIBOURG / Voirie / Achat d'une balayeuse / Appel d'offres

description: La Ville de Fribourg, par sa Direction de l’Edilité, plus spécifiquement par le secteur de la Voirie, souhaite acquérir une balayeuse électrique

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions citées dans le dossier


name: Bundesamt für Landestopografie swisstopo

title: F21095 - Extension de la maintenance et de l'entretien du système de production Genius-DB de swisstopo 2023-2026

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Centre hospitalier universitaire vaudois - CHUV

title: Renovations partielles des laboratoires et surfaces administratifs pour le Centre universitaire romand de médecine légale, Lausanne

description: Prestations d'ingenieur sanitaire pour le projet de renovations partielles des laboratoires et surfaces administratifs, chemin de la Vulliette, Lausanne

eligibilityCriteria: Voir dossier


description: Le présent appel d'offres porte sur l’acquisition de trois vannes papillons de sécurité situées à Moiry, Tsarmette et Barneusa, sur l’aménagement des Forces Motrices de la Gougra. Le marché porte sur la fourniture et les prestations suivantes: — étude des nouvelles vannes; — approvisionnement du matériel; — fabrication; — transport et livraison; — montage sur site et mise en service; — fourniture de la documentation. En option: — démontage, évacuation et élimination des anciennes vannes.

title: FMG — RCT — Acquisition de trois vannes papillons de sécurité

Hydro Exploitation SA

street: Rue de l'Industrie 10


name: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur

title: Sils - Solis, Versascatunnel, km 46.150, Teilerneuerung, (Eisenbahntunnel), Ingenieurleistungen (Projektverfasser)

description: Die Rhätische Bahn erneuert ca. 20 Meter des Versascatunnels im Portalbereich unter Betrieb. Zusätzlich wird die anschliessende Stützmauer vollständig erneuert. Diese Submission umfasst die Planerleistungen für das Bau- und Auflageprojekt sowie für das Ausführungsprojekt, inkl. der Bauleitung.

eligibilityCriteria: Gemäss Submissionsunterlagen.


title: Fourniture de containers aériens.

description: Fourniture de containers aériens en acier thermolaqué pour la récupération du verre, du fer blanc / alu, du papier et du carton. Nombre de containers: 300 pièces. L’entreprise présentera son offre en considérant l’acquisition de 300 containers. Elle indiquera cependant les conditions financières liées à la livraison en option d’au maximum 200 containers aériens supplémentaires.

procurementMethodDetails: OPEN

CSC Déchets SA

street: Grand-Rue 107


name: Nanoscribe GmbH,Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Allemagne

title: 3D Laser Lithography System


name: Armasuisse Unité d'affaires 63 Véhicules de transport, matériel du génie, de sauvetage et de protection NBC

procurementMethod: selective

street: Wankdorfstrasse 2


title: Submission Gesamtleistung für die Erstellung eines 'schlüsselfertigen' Parkhauses für Langzeitparking

description: gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: gemäss Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: gemäss Ausschreibungsunterlagen:
gemäss Ausschreibungsunterlagen:


name: Département des finances — direction des constructions

title: Centre médical universitaire CMU Etape 6 - LOT 254.40 - Installations sprinkler

description: Réalisation de l'étape 6 de la construction du Centre médical universitaire (CMU). Lot 254.40 - Installations sprinkler.

awardCriteriaDetails:
1 - Prix ::
2 - Organisation pour l'exécution du marché et qualité technique de l'offre ::
3 - Références et expériences ::
4 - Formation professionnelle ::

street: Selon dossier d'appel d'offres K2


name: CADES Centrale d'achats des établissements sanitaires société coopérative

title: Création d'un service de stérilisation provisoire.

description: Création, installation et mise en service d'une unité de stérilisation provisoire avec fourniture des installations et des locaux.

street: Rue de Morges 24


name: Einwohnergemeinde Muri bei Bern Bauverwaltung,à l'attention de Heinz Kehrwand, Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, Suisse, Téléphone: 031 950 54 70, Fax: 031 950 54 74, E-mail:

title: Schulanlage Seidenberg Dachsanierung

description: Sanierung Walmdach mit neuer Dämmung, Unterdach und Ziegeleindeckung. Abbruch der bestehenden Oberlichtfenster. Neuanordnung von 8 neuen Oberlichtfenstern (4 pro Seite) mit äusserem Sonnenschutz. Nachisolieren der 8 bestehenden Lukarnen. Die Konstruktion des Dachstuhls bleibt unverändert.

eligibilityCriteria: Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen: 20
Qualität von Produkt und Ausführung: 20
Angebotspreis (bereinigt): 60
Referenzen: 20
Qualität von Produkt und Ausführung: 20


name: Evangelischer Frauenbund Zürich Brahmsstrasse 32, 8003 Zürich

title: Neubau Pilgerbrunnen

description: Das Kinderheim Pilgerbrunnen an der Badenerstrasse 409 in Zürich wird zurückgebaut. Die Schadstoffsanierung gilt dabei als Vorleistung für den ab September 2021 geplanten Rückbau.

eligibilityCriteria: Deutsch


title: Marché de fournitures d'éclairages de fêtes

description: La Ville de Nyon organise le présent appel d’offres en procédure ouverte au niveau international qui concerne le remplacement de son matériel d’éclairage et de décors de fêtes. Un cahier des charges détaillé est joint et décrit précisément les emplacements et dimensions des éclairages en question, ainsi que les diverses contraintes techniques liées au site.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes, arrivées dans les délais, datées et signées, en 2 enveloppes, et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Rhätische Bahn, Bahnhofstr. 25, 7000 Chur

title: Baumeisterarbeiten LV Lago Bianco

description: Fundation u. Montage von Lawinenstahverbauungen Dk 4.5m, Typ Mair SIFA-B (gesamte Länge 202m), Werklieferung bis auf Ankermaterial bauseits.


description: Nettoyages des locaux administratifs et médicaux de la prison de la Croisée.

description: Nettoyages des locaux administratifs et médicaux des Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO).

title: Prestations de nettoyages EPO/Croisée - 2021-2026

Service pénitentiaire, Direction

street: Chemin de l'Islettaz

name: Prestations de nettoyages EPO/Croisée — 2021-2026

gammaRenax AG

street: Ringstrasse 15

Onet (Suisse) SA

street: Rue du sablon 2


name: Einwohnergemeinde Untersiggenthal, c/o Gemeinderat, 5417 Untersiggenthal

title: Sanierung Bauhalde

description: Strassensanierungen; Kanalisations- und Wasserleitungsbau, Rohrblockneubau (EW / TT)

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Stützmauer Brienz Baumeister- und Belagsarbeiten

description: Abtrag 650 m3; Fundamentbeton 110 m3; Blocksteine 150 t; Blocksteinmauer 300 m2; Belag ACT 22N 45 t; Belag AC 8N 20 t


title: Gesamtmelioration Schnaus, 2. Etappe

description: Los 1: Abtrag/Schüttung 1575 m³; Entwässerung 575 m; Fundationsmaterial 1570 m³; Planie 620 m² Los 2: Fundationsmaterial 285 m³; Tragdeckschicht AC TD 16L 245 to; Planie 1665 m²


name: Secrétariat des Fondations immobilières de droit public,rue Gourgas 23b, case postale 12, 1211 Genève 8, Suisse

title: CFC 221.1 Fenêtres en bois-métal CFC 221.2 Fenêtres en matière synthétique CFC 222 Ferblanterie CFC 224.1 Etanchéités et revêtements de toits plats CFC 228.3 Stores en toile CFC 228.6 Jalousies métalliques

description: Construction de 7 immeubles regroupant 296 logements.


name: Walo Bertschinger AG Bern, Zweigniederlassung Muri b. Bern,Feldstrasse42, 3073 Gümligen, Suisse

title: N02, 130030, PUN PR RH, PUN Pratteln-Rheinfelden / UEF Wurmisweg Rückbau

description: Der Wurmisweg in Kaiseraugst führt von der Kantonsstrasse her Richtung Süden, durchquert das Industriegebiet der Firma Hoffmann La-Roche und überquert anschliessend die Nationalstrasse N03. Etwa 100 m nach der Querung der Nationalstrasse mündet der Wurmisweg in einen Flurweg, welcher parallel zum Waldrand und parallel zur N03 verläuft. Zur Querung der Nationalstrasse dient die Strassenüberführung Objekt N03-102 UEF Wurmisweg. Diese Wegverbindung wird nicht mehr benötigt und die Brücke damit überflüssig. Der ausgeschriebene Bauauftrag umfasst im Wesentlichen den kontrollierten Rückbau der Brücke über die N03. Die Spannbetonbrücke ist rund 50 m lang und 8.60 m breit. Sie wurde 1963 erstellt und ist baulich in einem annehmbaren Zustand. Hauptmengen: Abbruch Belag ca. 32 m3 Rückbau Beton inkl. Schneiden und Bohren ca. 360 m3 Aushubarbeiten inkl. Wurzelstöcken ca. 1'200 m3 Wichtigste Nebenarbeiten: Einrichten provisorischer Verkehrsführung Betonleitelemente inkl. geschlossener Bauwand ca. 830 m prov. Markierungen auf Verkehrsflächen ca. 3'000 m Sämtliche Kubaturen sind als m3 fest zu verstehen. Alle Angaben sind unverbindlich und rein informativ. Einrichtungen für die provisorische Verkehrsführung, sowie die Hauptabbrucharbeiten erfolgen jeweils nachts.

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: BAUPROGRAMM;: 10
(Länge der Bauzeit bis Abschluss aller Leistungen gemäss Werkvertrag und Freigabe aller Verkehrsflächen an den Verkehr):
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS;: 10
- Qualität, Plausibilität des Bauprogrammes mit den Bauabläufen:
ZK4: INHALT, QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN;: 20
unterteilt in::
- Technischer Bericht;: 15
- Projektorganisation;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 60
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: BAUPROGRAMM;: 10
(Länge der Bauzeit bis Abschluss aller Leistungen gemäss Werkvertrag und Freigabe aller Verkehrsflächen an den Verkehr):
ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS;: 10
- Qualität, Plausibilität des Bauprogrammes mit den Bauabläufen:
ZK4: INHALT, QUALITÄT DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN;: 20
unterteilt in::
- Technischer Bericht;: 15
- Projektorganisation;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


title: Verkehrsteilnehmerschutzeinrichtung


description: L’actuelle gare de Berne Weissenbühl (BNWE) ne répond pas aux exigences de la norme en matière de longueur utile des quais. Une extension des quais s’impose afin de garantir le concept des horaires.Outre l’extension des quais, le tracé actuel des voies de la base de services de construction de BLS à la gare de Berne Weissenbühl doit être optimisé et élargi. Ceci est nécessaire étant donné qu’avec le déplacement prévu de la station Bern-Stöckacker et le projet des CFF «Augmentation de la performance Berne Ouest», il ne sera plus possible d’utiliser l’ancienne base de services de construction de BLS à Holligen à partir de 2024. Mais cela offre l’opportunité unique de regrouper les deux bases de services de construction de BLS dans la région de Berne sur le site de Berne Weissenbühl.

title: Bern-Weissenbühl Perronverl. und Erw. IU-Gleisanlage

BLS AG

street: Genfergasse 11


title: Spitalgruppe - Finanzen und Logistik - Beratung Teilprojekt ERP


title: Feldblumen- und Büelstrasse; Erneuerung Werkleitungen und Strassenbau Kanalsanierungsarbeiten

description: Kanalsanierungsarbeiten: Vorarbeit mit Fräsroboter 380 m' Reparatur mit Roboter 50 Stk. Inliner 740 m’ Instandstellung Kontrollschächte 23 Stk.


title: Neubau Betagtenheim "Casa Sevellun" BKP 271.0 Innenputze

description: Ausführung Innenputz am Neubau Betagtenheim "Casa Sevellun"

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Leistungsfähigkeit: 15
Erfahrung, Qualität, Referenzen: 15
Sicherstellung des Ausbildungsstandes: 5


description: Neubau Glaubten-Areal, BKP 338 Photovoltaik-Anlage

description: BKP 338 Photovoltaik-Anlage

BGS & Partner Architekten AG

street: Schönbodenstrasse 4

Elektro Compagnoni AG

street: Ettenfeldstrasse 18


title: Erweiterung Schulhaus und Aula Altikofen

description: Schalen, armieren und betonieren von Bodenplatte, Untergeschoss und Treppenhauskern des neuen Schulhauses. Schalen, armieren und betonieren von Bodenplatte der neuen Aula. Liefern und montieren von Betonfertigteilen.


title: BAV 80445 Schulanlage Schauenberg

description: Ersatzneubau


title: Neubau Sporthalle Ried Landquart BKP 201 Baugrubenaushub und Baugrubensicherung


title: Strandbad Wollishofen

description: Gesamterneuerung und betriebliche Verbesserungen


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Neubau Gebäudetechnik-Clusters HIF, HI-Cluster

description: Simap 14.11.2017

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


title: Stadel, Zürcher-/Kaiserstuhlerstrasse


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Le tronçon N01 dans la ville de Zurich, dans le quartier de Grünau, est en cours de réparation et d'assainissement du bruit. Le présent appel d'offres se limite à l'Europabrücke situé à proximité immédiate de l'autoroute, qui sera rénové et mis à niveau pour l'acheminement du trafic futur. Les autres sections de l'Europabrücke seront réparées par la ville de Zurich à une date ultérieure. Les travaux comprennent des renforcements statiques, le raccordement du pont jumeau dans la zone mentionnée et une réparation habituelle de la structure en béton ainsi que de nouveaux scellements, transitions de chaussée et revêtements.

title: 080279, N01/36 Grünau: ajustement pont européen

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Walo Bertschinger AG

street: Giessenstrasse 5


title: Transformation de la Mairie d'Anières

description: Travaux de transformation de la Mairie d'Anières Les prestations suivantes doivent être comprises dans l'offre : - CFC 23 - installations et fournitures de matériel électrique

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Neubau Schulhaus 4, Eschlikonerstr. 7, 9542 Münchwilen

description: Neubau Schulhaus 4 im Minergiestandard, zweigeschossiger Holzelementbau mit Pultdächern auf Bodenplatte aus Ortbeton.


name: Aéroport International de Genève, à l'attention de Wyler André,route de l'Aéroport 21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227177111, Fax: 0227984377, E-mail:

title: Contrôle x-ray des bagages de soute à l'Aéroport International de Genève

description: Le contrôle des bagages de soute consiste en une analyse x-ray des bagages enregistrés par les passagers dans le but de détecter tout objet prohibé en soute pour des raisons de sûreté ou de sécurité.

eligibilityCriteria: voir conditions administratives de l'appel d'offre


title: 1550spithu / BKP 243/246 Heizungs- und Kälteanlagen

description: Transport und Montage der Heizungs- und Kälteanlagen des Niveaus 2, Notfall Ausbau Spital Thun: Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Wassererwärmung, Kälteerzeugung und Kälteverteilung.


name: Baukommission Schulanlagen Gräwimatt, Schattdorf, c/o Gemeindeverwaltung Schattdorf,,à l'attention de Bruno Bissig, Dorfplatz 1, 6467 Schattdorf, Suisse, Téléphone: 041 874 04 74, Fax: 041 874 04 75, E-mail:

title: Um- und Neubau Schulanlagen Gräwimatt Schattdorf

description: Die Ausschreibung umfasst den Komplettabbruch von Gebäudeteilen und verschiedene Anpassungsarbeiten im innern des Gebäudes. Bohren und Trennen von Wänden und Decken, sichern, unterfangen und pfählen. Anpassungsarbeiten an der Kanalisation, Ortbetonbau sowie Mauererarbeiten.

eligibilityCriteria: Die Konkurrenz wird eröffnet, unter Vorbehalt der Projekt- und Budgetgenehmigung der zuständigen Behörden. Der Auftrag wird im offenen Verfahren, nach IVöB resp. (SubV; RB 3.3112), ausgeschrieben.


name: Service des infrastructures (SIN) - Section des bâtiments et des domaines (SBD), à l'attention de Olivier Eschmann,Rue du 23-Juin 2, 2800 Delémont, Suisse, Téléphone: +41 032 420 53 70, Fax: +41 032 420 53 71, E-mail:

title: AVENIR 33 - DELEMONT / 228.2 - STORES À LAMELLES

description: AV33 Construction d'un bâtiment scolaire pour le niveau secondaire II. Exécution du Bâtiment 1, de 5620 m2 sur 4 niveaux, toiture plate, structure mixte béton - bois, façade en ossature bois. Nombre des fenêtres = 277 pièces

eligibilityCriteria: Selon l'art. 34, alinéa 1 de l'Ordonnance, ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: In Böden, Abschnitt Überbauung Waidmatt

description: Verlegung der öffentlichen Kanalisation infolge Neubauten der Baugenossenschaft Waidmatt Baukosten Fr. 0,5 Mio. Franken

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


description: Travaux de plâtrerie, peinture, papier peint.

description: Travaux de carrelage, faïence, pierre naturelle.

description: Travaux de menuiserie extérieure.

title: Projet de logements de Pré-Fleuri.

description: Construction de deux immeubles d'habitation pour un total de 22 logements complétés d'un logement de fonction indépendant et d'un parking souterrain commun de 42 places.

awardCriteriaDetails:
Prix:
Qualités techniques et organisationnelles de l'entreprise:
Références du soumissionnaire:

M Architecture Sàrl

street: 7 rue du Beulet


name: EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne

title: Tables et systèmes de rangement

title: Fauteuils de bureau

title: Tables de conférence

title: Sièges de visiteurs et de conférence

description: Sièges de visiteurs et de conférence.

title: EPFL - DII Mobilier 2013 - 2018.

description: L'École polytechnique fédérale de Lausanne, institut du domaine des EPF de la Confédération, profite du programme d'ameublement de l'Office fédéral des constructions et de la logistique pour le mobilier de base. En ce qui concerne le mobilier pour le cadre professoral, l'EPFL aimerait renouveler la gamme de mobilier de bureaux et de salles de conférences. L'installation de ces meubles sera effectuée sur l'ensemble des lieux d'activités de l'EPFL – Ecublens, Lausanne, Neuchâtel et Sion. A cet égard, elle entend conclure avec un/des fournisseur(s) un/des contrat(s) cadre(s) pour l'acquisition du mobilier nécessaire à l'aménagement des bureaux professoraux selon le standard préalablement défini pour une place de travail, soit un caisson sous bureau à roulettes, une armoire haute fermée, une étagère haute ouverte, une étagère basse ouverte et/ou un caisson sous bureau supplémentaire, un fauteuil de bureau et une assise visiteur. Le marché est décrit en cinq lots distincts. Pour l'ensemble du marché, il s'agit de fournir divers éléments de mobilier de bureau et de salles de conférence répondant aux hautes exigences en matière d'ergonomie, de sécurité, de résistance, de robustesse et d'entretien. Le nombre par groupe de produit indiqué dans le descriptif et série de prix par lot respectif est indicatif. Les prix doivent être indiqués, en prenant en considération les besoins de l'EPFL pour les prochains 5 ans. Les quantités exactes seront confirmées à la commande. Il en va de même pour le choix définitif des teintes. Les lots décrits dans les annexes du cahier des charges se composent de : 1.Tables et systèmes de rangement 2.Fauteuils de bureau 3.Tables de conférence 4.Sièges de visiteurs et de conférence 5.Accessoires : Lampes de bureau, porte-manteaux Les spécifications techniques demandées de ces produits sont présentées dans les annexes respectives du cahier des charges. Le soumissionnaire peut présenter une offre globale pour l'ensemble du projet ou par lot. Il est tenu de répondre entièrement à chacun des lots qu'il souhaite en complétant intégralement la grille des spécifications dudit lot, en mentionnant la marque, le modèle et la description de chacun des produits proposés pour tous les articles répertoriés. Du fait que les besoins en mobilier décrits dans le présent projet sont répartis en lots distincts, l'adjudication pourra se faire par lot ou par ensemble de lots sans que pour cela, les adjudicataires aient droit à des suppléments.

street: BS 127, Station 4

Lista Office Vaud SA

street: Avenue des Boveresses 444

Girsberger AG

street: Bernstrasse 78

Batiplus SA

street: Route de Lavaux 103

Gavillet SA

street: Rue Beau-Séjour 1


name: Office cantonal des ponts et chaussées du canton de Berne

title: 230.20200 / Renouvellement chaussée : Malleray - Pontenet et Renouvellement conduite d'eau potable Grand-Rue 2ème étape

description: Strassenbau- und Belagsarbeiten : - Abbruch- und Fräsen von Belag : 4300 m2 - Stabilisierung Fundationssichten : 3'650 m2 - Randabschlüsse : 125 m' - Bituminöse Belag ACT und AC : 1'500 to - Ausgrabung für Trinkwasserleitung : 500 m3 - Ausgrabung für BKW : 80 m3

eligibilityCriteria: Français


name: WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG

name: Gestion environnementale, normes et standards

title: CLA Thun / Othmarsingen / Hinwil / Monteceneri (DE): Cantons BE, SO, AG, BS, BL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZG, ZH, AI, AR, GL, GR, SG, UR, Hâute Valais: prestations conformément au point 2.5 et à la documentation pour l'appel d'offres.

description: CLA Thun / Othmarsingen / Hinwil / Monteceneri (DE): Cantons BE, SO, AG, BS, BL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZG, ZH, AI, AR, GL, GR, SG, UR, Hâute Valais: Prestations conformément au point 2.5 et à la documentation pour l'appel d'offres.

description: CLA Grolley: Cantons FR, JU, NE, VD, GE, Bas Valais. Prestations conformément au point 2.5 et à la documentation pour l'appel d'offres.

title: CLA Thun / Othmarsingen / Hinwil / Monteceneri (DE): cantons BE, SO, AG, BS, BL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZG, ZH, AI, AR, GL, GR, SG, UR, Hâute Valais: prestations conformément au point 2.5 et à la documentation pour l'appel d'offres

description: CLA Monteceneri (IT): Conton TI. Prestations conformément au point 2.5 et à la documentation pour l'appel d'offres.

title: Planificateurs de concepts MCRG.

description: L'immobilier du DDPS a été divisé en groupes d'objets MCRG. Un concept MCRG de l'état effectif et un concept MCRG de l'état visé doivent être établis et mis à jour périodiquement pour chaque groupe d'objets. Le concept MCRG de l'état effectif présente l'état actuel de la technique MCRG. Le concept MCRG de l'état visé a pour objectif de réaliser toutes les modifications futures de la technique MCRG dans l'optique d'un concept global cohérent. Les planificateurs des concepts MCRG, mandatés par armasuisse Immobilier, établissent les concepts MCRG correspondants et se chargent de leur mise à jour. Par ailleurs, ces planificateurs soutiennent le conseiller électricité / MCRG et sont responsables de la mise en œuvre des concepts, des normes et des standards, et en particulier des instructions techniques MCRG et des mesures de l'énergie. Le besoin porte sur 6 planificateurs de concepts MCRG.

awardCriteriaDetails:
Z1 Justification de l'expérience et qualification de planificateur de concepts MCRG et son remplaçant::
Z2 Prix offert::
Z3 Analyse du mandat, chances et risques et facteur critique de succès::
Z4 Organisation de projet et planification des ressources::
Z5 Présentation par le planificateur de concepts MCRG et son remplaçant::

street: Blumenbergstrasse 39

Boess + Partner AG

street: Wankdorffeldstraße 64

Constel SA

street: Chemin de Saint-Jacques 22

street: Kemptnerstrasse 7

J. Willers Engineering AG

street: Quellenstraße 1


name: Dürsteler Bauplaner GmbH Rudolf Diesel - Strasse 3 8404 Winterthur,à l'attention de Herrn Oliver Schnyder, Rudolf Diesel-Strasse 3, 8404 Winterthur, Suisse, Téléphone: 052 244 06 85, E-mail:

title: Sihlquai87 - 287 Baureinigung

description: Kantonales Schutzobjekt Sanfte Renovation resp. Umbau des ganzen Schulhauses Bruttogeschossfläche ca. m2 14‘500 Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. – 4.Obergeschosse, Dachgeschoss

eligibilityCriteria: Kosten: Keine

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Laboratory of Applied Photonic Devices (LAPD)

description: L'EPFL prévoit l’achat d’une machine de tournage au diamant ultra-précise pour une utilisation collaborative entre le Prof. Moser (Laboratoire de dispositifs photoniques appliqués (LAPD)), le Prof. Kippenberg (Laboratoire de photonique et mesures quantiques (LPQM)) et le Prof. Mark Pauly (Laboratoire d’informatique graphique et géométrique (LGG)). L'équipement servira au développement de prototypes de recherche, en particulier pour des éléments optiques. Le laboratoire LAPD développera de nouvelles techniques de micro-fabrication pour les composants de haute précision, en particulier en céramique. Le groupe LPQM se concentrera sur la création de micro-résonateurs cristallins optiques de haute qualité, nécessitant une machine capable de travailler des matériaux difficiles. Le groupe LGG se concentrera sur la création d'éléments optiques caustiques en manipulant les caractéristiques de surface pour contrôler à la fois la réflexion et la réfraction.

title: Machine de tournage au diamant ultra-précise

description: L'EPFL prévoit l’achat d’une machine de tournage au diamant ultra-précise pour une utilisation collaborative entre le Prof. Moser (laboratoire de dispositifs photoniques appliqués (LAPD)), le Prof. Kippenberg (Laboratoire de photonique et mesures quantiques (LPQM)) et le Prof. Mark Pauly (Laboratoire d’informatique graphique et géométrique (LGG)). L'équipement servira au développement de prototypes de recherche, en particulier pour des éléments optiques. Le laboratoire LAPD développera de nouvelles techniques de micro-fabrication pour les composants de haute précision, en particulier en céramique. Le groupe LPQM se concentrera sur la création de micro-résonateurs cristallins optiques de haute qualité, nécessitant une machine capable de travailler des matériaux difficiles. Le groupe LGG se concentrera sur la création d'éléments optiques caustiques en manipulant les caractéristiques de surface pour contrôler à la fois la réflexion et la réfraction.

street: bâtiment BM 4.124 - Station 17


name: Abwasserverband Killwangen-Spreitenbach-Würenlos,à l'attention de Michaela Egloff, Würenloserstrasse 3, 8956 Killwangen, Suisse

title: ARA Killwangen, Gesamtsanierung ARA - EMSR-Technik

description: Demontage von bestehenden Installationen Erstellen von Bauprovisorien Neuinstallationen von ca. 110 Motoren ca. 100 Schieber und Ventilen ca. 130 Messungen

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien. Fristgerechte Offerteingabe. Vollständigkeit des Angebotes Ausgefüllte Selbstdeklaration beigelegt.


description: Für die Betreuung von Tiefbohrungen (TBO) sucht die Nagra eine kompetente und zuverlässige Auftragnehmerin für die detaillierte lithostratigraphische Bohrkleinproben- und Bohrkernbeschreibung, die Bohrprofil-Darstellung, die Bohrkleinproben- und Bohrkernaufnahme Dokumentation und für den lithostratigraphischen Beratungsservice.

title: Tiefbohrungen (TBO) / Lithostratigraphie – Experten

Nagra

street: Hardstrasse 73, Postfach 280

geosfer ag

street: Teufener Strasse 3


name: Raboud SA,Rue du Levant181, 1920 Martigny, Suisse

name: Itten+Brechbühl SA,Rue des Gares 7, 1201 Genève, Suisse, Téléphone: 022 555 28 55, E-mail:

title: HUG_PRRU / CFC 272.02 Serrurerie / Portes intérieures en métal coulissantes

description: Les bâtiments de l'accueil / 8B, Prévot 7A et Stern 6A sont touchés par ces mises à niveaux. Le pavillon d'accueil est surélevé d'un niveau. Un garage Ambulances s'intègre sus l'avant-toit du pavillon qui est élargi et prolongé au droit de l'esplanade. L'actuel Accueil/Tri situé au rez-de-chaussée du pavillon d'accueil 8B est restructuré et ses flux sont réorganisés. Le rez-de-chaussée des bâtiments Prévot/7A et Stern 6A sont partiellement rénovés et réorganisés. La nécessité de maintenir en fonction le service des urgences pendant toute la durée du chantier conduit à un découpage des travaux par étapes qui rend la réalisation particulièrement complexe.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt

title: Kanalisation Peter Merian-Strasse, Inlinersanierung

description: Ausführung Kanalsanierung: - 325 m1 Inliner Ei 600/900 - 13 Stk. GAL

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung. c. QUIK-Eignungsattest

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Westinghouse Electric Company,4350 Norhtern Pike, 15146 Monroeville PA, Etats-Unis d'Amérique

name: Kernkraftwerk Leibstadt AG, à l'attention de Hr. Edgar Kalt,Beschaffung AMB, 5325 Leibstadt, Suisse, Téléphone: 056 267 7111, Fax: 056 247 1437, E-mail:

title: Roll/Expansion Repair Prozess Qualifikation und Herstellung von 2 Mockups für die Qualifikation

description: Qualifikation eines Roll/Expansion Reparatur Prozesses für 2 Gehäusetypen an 2 zu entwickelnden, herzustellenden und geprüften full-size Mock-ups unter KKL - Umgebungsbedingungen sowie Herstellung aller dafür notwendigen Werkzeuge, im wesentlichen umfassend: - Entwicklung und Herstellung von 2 Full-size Mock-ups mit allen notwendigen Gerätschaften/Werkzeugen für den Qualifikations-Prozess und die effektiven Reparaturen vor Ort. - Bereitstellung der techn. Dokumentation und QS-Unterlagen für die Qualifikation an den Mock-ups und die Reparaturen vor Ort. -Bereitstellung der notwendingen Vorprüfunterlagen und Prozessunterlagen. - Bereitstellung von metallurgischen sowie allgemeingültigen Qualifikations- und Prozess-Parametern. - Bereitstellung KKL - spezifischer Auslegungs- und Ausführungs-Unterlagen. - Simulation der Vor-Ort Bedingungen des KKL mit den Full-size Mock-ups und Bestimmung der mech. Belastbarkeit der Reparatur. - Verifikation/Qualifikation des Reparaturprozesses welcher aufzeigt, dass die aufgebrachten Anpressdrücke der gerollten Zone nicht nur eine Leckagebarriere darstellen, sondern dauerhafte strukturmechanische Werte aufzeigen, welche den Betriebstransienten für dauerhaften Anlagebetrieb standhalten.

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Technik: 1
Kommerziell: 2
Lieferant: 3
Technik: 1
Kommerziell: 2
Lieferant: 3


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Alhambra (1224 TI) Revêtements sol, matières synthétiques, textiles

description: Revêtement de sol, en matières synthétiques, textiles etc.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: Lieferung und Montage Batterieanlagen

description: Lieferung und Montage von Batterieanlagen für USV-Anlagen und mobile Lichtsignale.


description: Ersatz Forstwirtschafts-System für kantonalen Forstdienst.

Kantonsforstamt St.Gallen

street: Davidstraße 35

Latschbacher AG

street: Quarzwerkstraße 17


title: VW-497 SERV Private Reinsurance «Switzerland 1»

description: Die SERV schreibt die private Rückversicherung einer Versicherungstransaktion (Fabrikationskredit) mit Schweizer Risikosubjekt und US Käufer aus. Der Umfang der beabsichtigten Rückversicherung beträgt ca. 133 Mio. USD, die Laufzeit des rückzuversichernden Geschäfts 16.07.2021 – 31.03.2025.

eligibilityCriteria: When submitting the tender, the tenderer must prove that the mandatory participation conditions set out in Appendix 1 are met in full and without restriction or modification. Otherwise, the tender will not be considered.

awardCriteriaDetails:
ZK 1 Preis: Total Deductions: 75
ZK 2 Rating: 25
Erläuterungen: Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Anhängen 1 und 6 der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.:

procurementMethodDetails: Open procedure


description: Travaux d'installation sanitaires dans le cadre de la réalisation du futur EMS des Plaines du Loup pour le compte des Fondations de l'Orme et Bois-Gentil. Construction doit attendre une performance équivalente au standard Minergie P-ECO Etendue du marché: - Surface de plancher (SP) 9'749 m² - Surface nette (SN) 8'595 m² - Surface référence énergétique (SRE) 8'430 m² - Volume bâti (VB) 32'388 m³ - Nombre de chambres avec SdB/lits, 120

title: Métamorphose - Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Pièce urbaine D, Construction d'un nouvel EMS

Aeby Perneger & Associés SA

street: Chemin Renou 2

Perret Sanitaire SA

street: Avenue des Boveresses 46


name: Office de l'information sur le territoire (OIT)

description: Mensuration officielle - Premier relevé entreprise — 250 Tannay II+IB.

title: Mensuration officielle — premier relevé entreprise — 250 Tannay II+IB

description: Travaux de premier relevé sur la commune de Tannay.

street: Avenue de l'Université 5

HKD géomatique Vaud SA

street: Vuarpillière 35


name: DU - Direction des Investissements, des Actifs et du Patrimoine,Selon dossier d'appel d'offre K2, 1211 Genève 8, Suisse

title: CFC 229.2 Façade (mur) végétalisé

description: Fourniture et pose de modules pour mur végétalisé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres n'est pas soumis à l´OMC seules les entreprises suisses peuvent participer.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

title: Wechselladefahrzeug für die Berufsfeuerwehr Bern

description: Wechselladefahrzeug (WLF) Zum System gehören die folgenden Systembestandteile: - Fahrzeug - Hakengerät - Schnittstellen zu Abrollbehälter - Feuerwehrkomponenten

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Angebotspreis.: 50
Kabine, Motor und Fahrgestell.: 30
Hakengerät.: 20
Bewertung::
Das preisgünstigste Angebot inkl. der Verrechnung des Rückkaufpreises für den bestehenden Transportkranwagen erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
Folgende Kriterien werden bei Kabine, Motor und Fahrgestell bewertet::
- Ergonomie der Kabine: Anordnung der Fahrbedienteile sowie der Rundumsicht:
- Motorleistung und Drehmoment: Leistungs- und Drehmomentverlauf:
- Motor Abgastechnik: Die Abgastechnik wird wie folgt bewertet: 5 Pt ohne Zusatzstoff, 1 Pt mit Zusatzstoff:
- Wendekreisradius: Der Radius auf den am weitesten nach aussen liegenden Fahrzeugteil (Kabine / Stossstange):
- Anbauteile: Bewertet werden die Ausführung und der Platzbedarf der Anbauteile, Materialkästen und der Verkleidung.:
- Unterfahrschutz: Bewertet wird die Handhabung, die Zugänglichkeit und Ausführung des Unterfahrschutzes.:
Folgende Kriterien werden bei dem Hakengerät bewertet::
- Höhe Oberkante Ablaufrolle: Bewertet wird die minimale Höhe, Oberkante der Ablaufrolle in leerem aber fahrbereiten Zustand des Fahrzeuges:
- Konstruktion Schub-Knickgerät: Bewertet wird die konstruktive Ausführung des Schub-Knickgerätes:
- Funktion Schub-Knickgerät: Bewertet wird der Funktionsumfang und die Bedienung des Schub-Knickgerätes:
- Schnittstellen / Verriegelung Abrollbehälter: Bewertet wird die Lösung der Verriegelung der Abrollbrücke mit Kran.:
Angebotspreis.: 50
Kabine, Motor und Fahrgestell.: 30
Hakengerät.: 20
Bewertung::
Das preisgünstigste Angebot inkl. der Verrechnung des Rückkaufpreises für den bestehenden Transportkranwagen erhält 5 Punkte. Pro 1 % Mehrkosten werden 0.1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
5 für die beste offerierte Lösung, 4 für eine sehr gute Lösung, 3 für eine gute Lösung, 2 für eine mögliche Lösung, 1 für eine nicht passende Lösung, 0 für eine gänzlich unpassende Lösung.:
Folgende Kriterien werden bei Kabine, Motor und Fahrgestell bewertet::
- Ergonomie der Kabine: Anordnung der Fahrbedienteile sowie der Rundumsicht:
- Motorleistung und Drehmoment: Leistungs- und Drehmomentverlauf:
- Motor Abgastechnik: Die Abgastechnik wird wie folgt bewertet: 5 Pt ohne Zusatzstoff, 1 Pt mit Zusatzstoff:
- Wendekreisradius: Der Radius auf den am weitesten nach aussen liegenden Fahrzeugteil (Kabine / Stossstange):
- Anbauteile: Bewertet werden die Ausführung und der Platzbedarf der Anbauteile, Materialkästen und der Verkleidung.:
- Unterfahrschutz: Bewertet wird die Handhabung, die Zugänglichkeit und Ausführung des Unterfahrschutzes.:
Folgende Kriterien werden bei dem Hakengerät bewertet::
- Höhe Oberkante Ablaufrolle: Bewertet wird die minimale Höhe, Oberkante der Ablaufrolle in leerem aber fahrbereiten Zustand des Fahrzeuges:
- Konstruktion Schub-Knickgerät: Bewertet wird die konstruktive Ausführung des Schub-Knickgerätes:
- Funktion Schub-Knickgerät: Bewertet wird der Funktionsumfang und die Bedienung des Schub-Knickgerätes:
- Schnittstellen / Verriegelung Abrollbehälter: Bewertet wird die Lösung der Verriegelung der Abrollbrücke mit Kran.:


name: Metacom GmbH,Walthersburgstrasse21, 5000 Aarau, Suisse

title: Ausbildung Krisenkommunikation

description: Avec le présent appel d'offres, armasuisse veut procéder à l'acquisition de cours de formation à la communication en cas de crise pour les commandants et officiers, sous-officiers et soldats chargés d'accomplir des tâches de communication, pour les responsables de la communication au niveau des corps de troupes et des grandes unités, pour les cadres et les responsables de la communication du DDPS, de l'administration générale de la Confédération, d'administrations cantonales et communales, d'organismes à feu bleu et d'entreprises civiles ( PME ).


name: François Huber SA,Route de Divonne 46, 1260 Nyon, Suisse

name: Suard Architectes SA, à l'attention de Pierre-René Béchet,Rue de la Colombière 28, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 022 363 76 80, Fax: 022 363 76 89, E-mail:

title: Logements protégés Plein Sud Begnins Construction de 28 appartements Chemin des Baules 1268 Begnins

description: Installations électriques : - courant fort/faible - mise à terre, parafoudre - installation téléphone et télévision - interphone - détection incendie - détection CO dans le parking - appareillage WIFI

eligibilityCriteria: 11.05.2012 CHF 100.00 Une finance d'inscription est exigée lors du dépôt de l'offre. Le mode de paiement est stipulé dans le règlement de l'appel d'offre.


name: Seenergy Luzern AG,à l'attention de Jörg Hoffmann, Industriestrasse 6, 6002 Luzern, Suisse, Téléphone: 0413694570, E-mail:

title: See-Energie Horw Kriens, Übergabestationen

description: Lieferung, Inbetriebsetzung von Übergabestationen zur Wärme- und/oder Kälteübertragung Total 81 Stk. Nicht verbindliche Hauptmengen

eligibilityCriteria: Deutsch


description: Station de charge à Interlaken - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Genève - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Lugano - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Lausanne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Romanshorn - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Lucerne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Saint-Gall - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Zurich - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Bâle — livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres «Exigences du produit».

description: Station de charge à Berne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Bienne - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Brig - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

description: Station de charge à Coire - livraison des produits boulangerie, assortiment conformément à la partie 4A des documents de l'appel d'offres "Exigences du produit".

title: Livraison de produits de boulangerie

description: Livraison de produits de boulangerie.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Achats stratégiques

street: Limmatstrasse 23


name: Kantonales Steueramt Zürich,à l'attention de Brigitte Bolliger, Bändliweg 21, 8090 Zürich, Suisse, URL www.steueramt.zh.ch

title: Bereitstellung eines Statistiksystems für das Laden, Transformieren, Verwalten und Auswerten von Steuerinformationen

description: Beschaffung der benötigten Software und aller benötigten Lizenzen für die Transformations- und Ladefunktionen und die Erstellung von statistischen Auswertungen; Bereitstellung der Dialoge für die Administration der Plattform sowie allfälliger zusätzlicher Dialoge für die manuelle Datenpflege; Durchführung der Analyse und Erstellung des Detailkonzepts; Installation, Customizing und Dokumentation aller Komponenten der Plattform; Erstellung einer Pilotstatistik; Schulungen, Software-Pflege (Wartung) und Support.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Bewerberinnen / Bewerber, die aufgrund von Referenzen und Beschrieben ihre fachliche, finanzielle, wirtschaftliche, technische und organisatorische Leistungsfähigkeit nachweisen. Der Anbieter tritt als Generalunternehmer und alleiniger Ansprechpartner gegenüber dem Auftraggeber auf und ist für das gesamte Beschaffungsobjekt verantwortlich.


name: Ville de Nyon, Service des infrastructures, à l'attention de Adeline BRAGADIR,Chemin du Bochet 10, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 022 316 47 50, E-mail:

title: Protection contre les crues et renaturation de l'Asse

description: Le projet de protection contre les crues et renaturation de l’Asse couvre l’entier de l’étendue du cours d’eau dans la commune de Nyon pour une longueur totale d’environ 4.5 km. L’Asse présente un grand potentiel écologique au niveau local et régional. La renaturation de l’Asse a donc pour but de restaurer et optimiser les valeurs naturelles associées à ce cours d’eau.

eligibilityCriteria: selon cahier administratif.


name: Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern, Direktion Immobilien und Betrieb, Projekt IFKL, Friedbühlstrasse 53, 3010 Bern, Suisse, E-mail:

title: Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern, IFKL, SKP 225.40 Brandabschottungen

description: Die Frauenklinik an der Effingerstrasse 102, gebaut 1999 - 2002, des Inselspitals Bern soll in der Haustechnik, Brandschutz, Gebäudehülle und Erdbebenertüchtigung instandgesetzt werden. Um damit den heutigen Anforderungen sicherheits-, bau- und haustechnisch und, soweit moeglich, energetisch zu entsprechen. Die Massnahmen erfolgen in den Bereichen HLKKSE, Spitalmedien, Notstromversorgung, Gebäudehülle, Energie, Brandschutz und Erdbebensicherheit. Spitalverträgliche Realisierung der Instandsetzungsarbeiten. Das Projekt IFKL verfolgt im Wesentlichen die Zielsetzungen: Statische Ertüchtigung der Südfassade (separates Projekt innerhalb dem Bauperimeter). Und die atmosphär. und techn. Sanierung der Geschosse und Räume zur Sicherstellung eines optimalen Spitalbetriebes. Das Gebäude an der Effingerstrasse 102 wurde komplett stillgelegt.

eligibilityCriteria: Alle Anbietenden mit Sitz im Ausland haben ein Zustellungsdomizil in der Schweiz anzugeben, an welches Verfügungen im Rahmen dieses Vergabeverfahrens per Briefpost zugestellt werden können. Die Zuschlagsverfügung wird durch Publikation auf simap.ch eröffnet (Art. 51 Abs. 1 IVöB 2019).

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 70
Referenzen Schlüsselpersonen: 10
Organisation: 10
Termine: 10


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 5 Auftrag 16

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst


name: ESA Organisation d'achat de la branche suisse de l'automobile et des véhicules à moteur,Ch. du Vallon 15, 1030 Bussigny-Lausanne, Suisse

name: Centrale Commune d’Achats (CCA),Rue du Stand 15, Case postale 3937, 1211 Genève 3, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Pneus de haute performance pour les véhicules de police

description: Pneus de qualité

title: Appel d'offres public pour l'acquisition de pneumatiques

description: L’objet du présent appel d'offres est de rechercher un ou plusieurs fournisseurs capables d'honorer les commandes de la Centrale d'achats de l'Etat de Genève relatives aux pneus énumérés dans le cahier des charges.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une offre, les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1. Attestations (trois documents) justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales obligatoires est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l'entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations. Il s'agit des attestations officielles suivantes : a. attestation officielle AVS, AI, AC, APG, Lmat b. attestation officielle LAA c. attestation officielle LPP 2. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (NB : prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 546 97 25, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation officielle certifiant que le soumissionnaire a signé une convention collective de travail de la branche, ou b. attestation de l’OCIRT. 3. Attestation émise par l'autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel qui y est soumis ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt. Il s’agit de l’une des attestations suivantes : a. attestation de l’autorité fiscale compétente certifiant le paiement de l’impôt à la source ou b. attestation de l'autorité fiscale compétente certifiant que le soumissionnaire n'a pas de personnel soumis à l'impôt à la source 4. Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire.


title: Neubau Regenwasser- und Schmutzwasserkanalisation Gebiet Sücheren, Lindenbuckweg, Wangen-Brüttisellen

description: Tiefbauarbeiten


description: Druck und Versand Amtsblatt Kanton Schwyz

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

Staatskanzlei Kt. Schwyz

street: Postfach 1260

MWST-Gruppe, Triner Medien Holding AG

street: Schmiedgasse 7


name: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt

title: Ablösung Verkehrssteuerungsarbeitsplatz (VSA)


description: Der bestehende Helikopterlandeplatz am Universitätsspital Zürich entspricht nicht mehr den gültigen Normen und den Betriebs- und Nutzungsanforderungen. Der bestehende Landeplatz wird am selben Standort durch 2 höherliegende Landeplattformen aus Aluminium, sowie einer Liftaufstockung als Stahlskelett, mit Aluminiumfassade, ersetzt. Die Geschosse direkt unter den Landeplattformen müssen lokal statisch mittels Stahleinbauten verstärkt werden. Die Arbeiten werden etappiert ausgeführt und sind innen unter laufendem Spital- und aussen unter direkt angrenzendem Flugbetrieb umzusetzen. Die Massnahmen und Anforderungen für die in Etappen zu erstellenden Fassaden- und Montagegerüste im gesamten Projektperimeter sind in den beigelegten Dokumenten ersichtlich.

title: USZ Helikopterlandeplatz, Umbau und Instandsetzungen Gerüste.

Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 4

street: Stampfenbachstrasse 110


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: DANEBS-Zonierung, Projektunterstützung durch Lieferung von HW/SW und Dienstleistungen

street: Münsterplatz 11, Postfach

Sunrise Communications AG

street: Zwingerstraße 25


title: In der Ey

description: Kanal-, Werkleitungs-, Strassenbau, Fr. 3,2 Mio

eligibilityCriteria: Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau


name: Ufficio d'ingegneria e misurazioni Giudicetti e Baumann SA

name: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto

title: N13 EP18 Circonvallazione Roveredo, Rinaturalizzazione Pascol Grand: prestazioni pluridisciplinari d’ingegneria.

description: Le projet porte sur la renaturation de la zone Pascol Grand située sur la rive droite du fleuve-Moesa sur le territoire de San Vittore (GR). L’objectif est de créer une zone alluviale latérale du fleuve Moesa. La zone actuellement boisée sera déboisée et abaissée de façon importante par rapport à l’altitude actuelle, en créant des lits et des zones abaissées structurées au moyen de fouilles. La nouvelle zone alluviale sera alimentée par une prise d’eau dans la Moesa, dans le secteur Campagnola. Le projet de renaturation comporte aussi la réalisation de différents ouvrages: une prise d’eau de la Moesa en amont du secteur d’intervention, 2 ouvrages de traversée de routes agricoles et une liaison avec la Moesa à l’aval du secteur d’intervention. Le projet de renaturation de Pascol Grand fait partie intégrante du projet du contournement de Roveredo (circonvallazione di Roveredo). Le maître d’ouvrage est l’OFROU représenté par sa filiale de Bellinzone. Par rapport aux contenus du projet de mise à l’enquête, le présent appel d’offres ne comprend pas le mandat d’étude du projet pour l’ouvrage de traversée sous l’autoroute N13 dénommé "I Salecc" parce qu’il sera inclus dans les travaux d’élargissement du tronçon de la N13 compris entre Castione et Roveredo. La réalisation de ce passage souterrain est prévue à titre indicatif pour la période 2014-2015. A l’intérieur du projet de renaturation Pascol Grand est également prévue la réalisation d’une rampe en enrochements dans le lit du fleuve Moesa, ayant pour but de stabiliser le fond et l’endiguement existant et de garantir l’alimentation en eau de la zone alluviale Pasco Grand. Le "projet de détail" de la rampe en enrochements dans le secteur Campagnola (DP – selon nomenclature OFROU) a été élaboré en précédence et est fourni avec la présente documentation d’appel d’offres (annexe 7). Ce dernier document, actuellement en cours d’approbation, est à considérer comme valable pour l’élaboration des offres d’étude du projet. C’est pourquoi il ne sera pas nécessaire de développer le "projet de détail" mais en revanche il faudra développer les phases successives d’étude du projet, c'est-à-dire de la phase de la procédure d’appel d’offres (appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication SIA 103. — 41) à la mise en service, achèvement (mise en service, achèvement SIA 103, — 53).

awardCriteriaDetails:
Les critères d’adjudication suivants doivent être envoyés avec la documentation relative à l’offre::
CA-1: prix:
CA-2: analyse du mandat:
subdivisé en::
- Analyse du mandat, des ressources nécessaires et de leur utilisation:
- Planification du mandat, programme des travaux:
CA-3: personnes clefs (qualification en relation avec les exigences du projet):
subdivisé en::
- Chef de projet 4 %:
- Ingénieur ouvrages d’art 2 %:
- Ingénieur spécialiste en constructions fluviales 2 %:
- Spécialiste environnemental 2 %.:
CA-4: plan de gestion de la qualité / analyse des risques:
Évaluation du prix:
- L’offre rectifiée la plus économique reçoit pour le critère prix la note maximale.:
- Les offres avec un prix supérieur de 100 % ou plus par rapport à l’offre de prix la plus basse reçoivent 0 point.:
- La notation des offres intermédiaires est effectuée de façon linéaire.:
Échelle d’évaluation pour les autres critères d’adjudication::
L’évaluation est réalisée au moyen d’une échelle de 0 à 5::
0 = satisfaction des critères: non évaluable; qualité des indications: aucune indication:
1 = satisfaction des critères: très mauvais; qualité des indications: insuffisant, incomplet:
2 = satisfaction des critères: insatisfaisant; qualité des indications: pas suffisamment relatif au projet:
3 = satisfaction des critères: normal, moyen; qualité des indications: moyen, correspondant aux qualités requises de l’appel d’offres:
4 = satisfaction des critères: bon; qualité des indications: bon:
5 = satisfaction des critères: impeccable; qualité des indications: impeccable, contribution décisive pour atteindre les objectifs:
Calcul des notes::
- Somme de tous les notes multipliées par le coefficient de pondération correspondant (note maximale possible: 5 [note] x 100 [% de pondération] = 500 points).:

street: Via C. Pellandini 2a

street: Casella postale 154


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekt Management Zürich Ingenieurbau & Umwelt

awardCriteriaDetails: Voir sous chiffre 4.5:

street: Kasernenstrasse 95/97, Postfach


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail:

title: Elsässerstrasse 209, Primarschule Lysbüchel - BKP 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge Flachdach

description: Flachdachabdichtung des Hauptdachs und der Aufbauten, inkl. Spenglerarbeiten.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Angebotspreis: 100


name: Ingenieurbureau Heierli AG,à l'attention de Jean-Jacques Dupuis, Culmannstrasse 56, Postfach, 8033 Zürich 6, Suisse, Téléphone: 0044 44 360 31 46, Fax: 0044 44 360 31 00, E-mail:

title: Flankierende Massnahmen Westtangente / Birmensdorferstrasse (Triemli bis Waldegg - Stadtgrenze), Tiefbauarbeiten

description: Tief- und Werkleitungsbau im Bereich Birmensdorferstrasse Bausumme 10 Mio Franken

eligibilityCriteria: Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Gemäss Submissionsunterlagen Teil 1 Angebotsformular:
Gemäss Submissionsunterlagen Teil 1 Angebotsformular:


name: Azienda Elettrica di Massagno SA,à l'attention de Andrea Testoni, Via Privata 4, 6900 Massagno, Suisse, Téléphone: +41919662521, Fax: +41919674001, E-mail:

title: Concorso per la fornitura, montaggio e messa in servizio di una nuova sottostazione 50/16 kV a Capriasca (CH)

description: Fornitura, posa, montaggio e messa in esercizio di una nuova sottostazione 50/16 kV con due trasformatori da 20 MVA a Capriasca (CH)

eligibilityCriteria: Criteri di idoneità, garanzie, e altre indicazioni secondo quanto indicato nei documenti di concorso.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sanierung Schulanlage Wasgenring - PS Geb. C und K / SEK Medienkanäle, BKP 25 Sanitäranlagen

description: Sanierung / Teilersatz Sanitäranlage Schulgebäude und Frischwasserverteilung Areal