name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,à l'attention de Sven Boss, Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, E-mail:

description: Neuinstallation in 3 Gebäude unter Denkmalschutz, WC Anlagen und Nasszellen kompletter Ersatz.

description: Neuinstallation von Stark- und Schwachstromanlagen in 3 Gebäude unter Denkmalschutz

description: Neuinstallation in 3 Gebäude unter Denkmalschutz, Wärmeerzeugung: Luft-Wasser SP, Wärmeabgabe über Radiatoren.

description: Neuinstallation in 3 Gebäude unter Denkmalschutz, Zentralen Einbau im Dachgeschoss, Ersatz von einer bestehenden Lüftungsanlage.

title: Gesamtsanierung Volksschule Matte / BKP 230, 242, 244, 250

description: Die Volksschule Matte besteht aus 4 Gebäuden (Schulhaus Matte Gross, Schulhaus Matte Klein, Turnhalle Klein, Turnhalle Gross) Die Hauptleistung besteht darin die beiden Schulhäuser Matte Gross und Klein zu sanieren und nach den heutigen Standards und Anforderungen anzupassen. Die Turnhalle Klein wird zur Tagesschule umgenutzt, was zu einer mittleren Eingriffstiefe führt. Die Turnhalle Gross wird auf einzelne Anlageteile begrenzt saniert und aussen mit einem Geräteraum erweitert. Die Arbeiten erfolgen in Etappen gem. Beilage Terminprogramm in der Submission. Die komplette Anlage steht unter Denkmalschutz und befindet sich im UNESCO Perimeter der Berner Altstadt.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Firmen, welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Verfahren ausgeschlossen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse in Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Preisangebot - in Schweizer Franken:: 60
Referenzobjekt - 2 Referenzobjekte: die zeigen, dass der Anbieter in den letzten 5 Jahren vergleichbare Bauvorhaben in der Denkmalpflege ausgeführt hat:: 30
Vorgehensvorschlag, Termine, Ressourcen - Vorgehensvorschlag der auszuführenden Arbeiten mit Aussage über die Termine und Bereitstellung der Ressourcen. Der Vorschlag sollte vom Umfang max. 2x A4 Blätter sein:: 10


currency: CHF

name: Domaine immobilier et infrastructures, intendance

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: Mobilier de bureau:- Caissons à roulettes à disposer sous le bureau- Etagères et armoires pour le rangement

description: Mobilier de bureau:— caissons à roulettes à disposer sous le bureau,—  étagères et armoires pour le rangement.

title: Mobilier des salles de travaux pratiques:- Tables de travail pour les travaux pratiques (TP)- Caissons à roulettes à disposer sous le bureau (TP)- Etagères et armoires pour le rangement de matériel (TP)

description: Mobilier des salles de travaux pratiques:— tables de travail pour les travaux pratiques (TP),—  caissons à roulettes à disposer sous le bureau (TP),—  étagères et armoires pour le rangement de matériel (TP).

title: Vestiaires métalliques:- Casiers pour les zones vestiaires

description: Vestiaires métalliques:— casiers pour les zones vestiaires.

title: Vestiaires bois:— Casiers pour les zones vestiaires

description: Vestiaires bois:—  casiers pour les zones vestiaires.

title: EPFL Ecublens - Bâtiment ME-D: Mobilier.

documentType: tenderNotice

description: L'école polytechnique fédérale de Lausanne, institut du domaine des EPF de la confédération, inaugure, sur le campus d'Écublens, le bâtiment ME-D. L'édifice sera dédié à l'enseignement de matières scientifiques.En ce qui concerne le Mobilier du ME-D, l'EPFL entend conclure avec un/des fournisseur(s) un/des contrat(s) cadre(s) pour l'acquisition du mobilier nécessaire à l'aménagement de zones telles que: des bureaux, des salles de travaux pratiques, et des espaces vestiaires.Les éléments en question se réfèrent aux besoins spécifiques de ces zones et prévoient:— caissons à roulettes à disposer sous le bureau,— étagères et armoires pour le rangement,— des tables de travail pour les travaux pratiques (TP),— caissons à roulettes à disposer sous le bureau (TP),— étagères et armoires pour le rangement de matériel de TP,— de casiers pour les zones vestiaires et de rangement.L'objet du présent document est de décrire les besoins en matière d'acquisition du mobilier pour ces zones. Ce projet fait l'objet d'un appel d'offres public ouvert conformément aux lois et ordonnances LMP / OMP sur les marchés publics.La signature ultérieure d'un contrat cadre précisera les termes et conditions commerciales pour les éventuels compléments nécessaires.Par soumissionnaire, il faut comprendre soit le fabricant travaillant en direct, soit le revendeur, soit les membres d'une communauté de soumissionnaires (fabricant et prestataire de services associés).

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

street: BS 127 Station 4

countryName: CH

Lista Office Vaud SA

street: Rue Beau-Séjour 1

Allemand Frères SA

street: Route de Soleure 138

NOS New Organisation System SA

street: Rue de Morges 22

initiationType: tender


title: Neubau von Übungshallen, Sporthalle, Theorieräumen, Sanierung von Gebäuden und Strassen, Schaffung von neuen Plätzen. AT, Ausbildungshallen : Nettofläche: 1'616 m2 Volumen: 13'156 m3 AU, Ausbildungshallen und Schulungsräume : Nettofläche: 4'594 m2 Volumen: 33'158 m3 AV, Sport- und Fitnesshalle und Mehrzweckauditorium : Nettofläche: 1'823 m2 Volumen: 17'697 m3

eligibilityCriteria: Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties.

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procédure ouverte


name: RLJ Ingénieurs Conseils SA, à l'attention de Duarte Enrique,Chemin des Fourches 8, 1305 Penthalaz, Suisse, Téléphone: 021 620 08 40, E-mail:

title: Réfection de la Rte. Neuve - RC30 B-P - En traversée de localité

documentType: cancellationDetails

description: Les travaux concernent la réfection de la RC30 B-P (en traversée de localité), dont le remplacement des enrobés, la pose des nouveaux collecteurs d’eaux claires, l’entretien des murs de soutènement, la réfection des trottoirs et la pose d'un réseau d’éclairage public sont les objectifs principaux du projet.

eligibilityCriteria: Se référer aux documents de l'appel d'offre


title: Gasisolierte Schaltanlage 110kV (GIS) UW Klingnau

description: Im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung soll ein Werkvertrag für die Auslegung, die Herstellung, die Prüfung, die Lieferung und die Inbetriebsetzung der Gasisolierten Schaltanlage für das Unterwerk Klingnau abgeschlossen werden.

eligibilityCriteria: siehe Ausschreibungsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Wirtschaftlichkeit: 50
Technische Lösung: 40
Lieferantenbeurteilung: 10

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

title: N16 Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Installations provisoires MT - T8-T6-T4

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


title: 1 LKW 4x4, GR 34939, B7

description: Lieferung eines LKW (4x4); 2.3 m Breite; 3-Seitenkippbrücke und WD-Ausrüstung

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Centrale Commune d’Achats (CCA), à l'attention de Mme Santina Di Stefano,Rue du Stand 15, 1204 Genève, Suisse, Fax: +41 22 546 06 69

description: Meubles oratoires pour tablettes interactives

description: Meubles (appelés "meubles piccolo") pour tablettes interactives à poser sur un pupitre maitre

title: Appel d’offres public pour la fabrication de meubles pour tablettes interactives destinés aux établissements d'enseignement

description: L’objet de la présente procédure d'appel d'offres public (procédure ouverte) est de rechercher des fabricants de meubles destinés à recevoir des tablettes interactives, répartis en deux lots et destinés aux établissements d'enseignement du canton de Genève.

eligibilityCriteria: Peuvent déposer une ou des offre (s), les soumissionnaires ayant une succursale ou un siège en Suisse ou dans un pays signataire de l'accord OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 qui accordent la réciprocité aux entreprises suisses et genevoises. Ne seront prises en considération que les offres contenant les pièces suivantes : 1.Attestations (trois documents distincts) justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales obligatoires (AVS, AI, AC, APG, Lamat; LAA; LPP) est garantie conformément à la législation en vigueur au siège social de l’entreprise et que celle-ci est à jour avec le paiement de ses cotisations; 2.Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu’il a signé auprès de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales. (NB: prendre contact avec l’OCIRT, tél. +41 22 388 29 29; fax +41 22 388 29 69, au minimum dix jours avant le délai de remise des offres); 3.Attestation émise par l’autorité fiscale compétente, justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires du personnel qui y est soumis; 4.Déclaration du respect du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de l'entreprise du soumissionnaire. IMPORTANT Le soumissionnaire étranger fournira les pièces équivalentes qu'il doit produire lorsqu'il participe à une procédure de marchés publics dans son pays d'origine.


title: MétéoSuisse Transmissometer


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Anton Funk,Predigergasse 12, 3000 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 43, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um die Verkehrsregelung während der Bauzeit des Teilprojekts 2 (Eigerplatz) durch Verkehrsdienste.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: - Angebotspreis Netto (100%):
- Angebotspreis Netto (100%):

mainProcurementCategory: services


name: Casa Anziani Malcantonese, Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi, à l'attention de Roberto Perucchi,Casa anziani Malcantonese, 6980 Castelrotto, Suisse, Téléphone: 091 611 37 00, Fax: 091 611 37 01, E-mail:

title: Nuova Casa Anziani Malcantonese Capitolato di concorso - Opere da piastrellista

description: Fornitura e posa di opere da piastrellista

eligibilityCriteria: Osservazione dei criteri di idoneità indicati nella documentazione allegata

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: Agrandissement et rénovation de l'EMS "Les Martinets" à Villars-sur-Glâne

description: CFC 4 Aménagements extérieurs

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.


name: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe

title: Schneckensanierung

description: Sanierungsarbeiten an 4 Hebeschnecken

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


title: H10 Couvet Traversée du village / Réaménagement du carrefour

description: Construction d'un giratoire

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Friedhofgebäude, Sanierung und Umnutzung Wohnung, Sarglager

description: Dienstgebäude Friedhof; Sanierung und Umnutzung Wohnung, Sarglager

eligibilityCriteria: s. Beilage

awardCriteriaDetails: gemäss Ausschreibungsunterlagen:


name: École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) - Vice-Président de la planification et logistique

street: VPAA, Station 1

Swisscom Solutions SA

street: Brückengasse 50


name: Département des finances et de l'énergie (DFE)

title: Bâtiment pour les nouvelles centrales d'engagement et centre de calculs à Sierre - CFC 215 - Construction légère préfabriquée

description: Le bâtiment, qui réunira « tous les feux bleus » du canton du Valais, permettra d’optimiser l’utilisation des ressources et d’améliorer la sécurité et la capacité opérationnelle des secours. Cette nouvelle construction intègre un deuxième centre de calcul informatique qui doit assurer la continuité opérationnelle du centre principal situé à Sion, de manière à garantir la pérennité et la sécurité des systèmes d’information de l’Etat du Valais. Il sera par ailleurs le bâtiment le plus sécurisé du canton de par sa résistance para-sismique

eligibilityCriteria: Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à l'offre.


description: Sanierung und Erweiterung Schulanlage Röhrliberg4177 BKP 228.3 Sonnenschutz (Markisen)

title: BKP 228.3 Sonnenschutz (Markisen)

Büro für Bauökonomie AG

street: Zähringerstraße 19


title: Multi combat boots.

description: The introduced boot reaches the end of its service life. To supplement the new footwear, waterproof and heat-insulating multipurpose combat boots for missions under extreme climatic conditions and for the entire range of application of the armed forces are to be procured.

procurementMethod: selective

armasuisse Purchasing

street: Wankdorfstrasse 2

AKU ITALIA SRL

street: VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 65

countryName: IT


title: 141-011 Fussgängerüberführung + Stützmauer Etzlibergweg, Thalwil

description: Betoninstandsetzung Betonabtrag (HDW) 350 m2 Schalung 350 m2 Beton (neu) 30 m3 Aushub 75 m3 Sickergeröll 75 m3 Abdichtung 310 m2 Gussasphalt 50 to Flächenspachtel 670 m2 Anstrich 260 m2 Fahrbahnübergang (Polymerbitumen) 20 m1


name: Armasuisse Einkauf + Kooperationen Beschaffung Bekleidung und Ausrüstung

awardCriteriaDetails:
50 % Price:
30 % Quality:
20 % Capacity:


title: Sanierung/Umnutzung Rathaus sowie Neubau Justizgebäude Leutschen, 8807 Freienbach SZ

description: Rathaus (Umnutzung und Sanierung) sowie Justizgebäude (Neubau): Vollständige Umgebungsarbeiten (Rohplanie, Grünflächen, Wege und Plätze, Parkplätze) inkl. Unterhalt während der ersten 2 Jahre nach Fertigstellung .


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 3 Auftrag 04

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst


description: Acquisition de 10 balayeuses de voirie compactes avec option pour 1 à 5 pièces supplémentaires (2 lots).

Service logistique et manifestations

street: Rue François-Dussaud 10 — case postale 1709

Toni Küpfer SA

street: Route industrielle 19


title: N13 EP17 Chur Nord – AS Zizers/Untervaz – Generalplaner

description: Le projet inclut le déplacement de la voie nord et l’adaptation de la voie sud entre Coire Nord et la jonction de Zizers sur une longueur d’env. 4 km (nouvelle construction parallèle la voie sud). La voie sud sera décalée sur une longueur d’env. 2 km vers la ligne CFF. Conjointement avec l’enlèvement de la voie nord, l’actuelle jonction de Trimmis à la route cantonale sera ensuite réaménagée dans la zone de Trimmis Sud (ancienne sortie d’entretien de Trimmis). Le présent appel d’offre porte sur le sous-projet 1. Il inclut les éléments de projet suivants: adaptation de la voie sud et nouvelle construction de la voie nord: chaussée et ouvrages d’art, EES, SABA, gestion des matériaux. Les coûts de construction du sous-projet 1 s’élèvent à environ 60 millions de francs selon le devis. La durée de réalisation est estimée à environ 6 ans. Il est prévu que durant la première année (2013) les déblais évacués soient réutilisés sous forme de coffrage. La nouvelle construction sera réalisée de 2014 à 2017 (enlèvement de la voie nord ainsi que réaménagement et déplacement de la voie sud). L’enlèvement de la voie nord accompagné des mesures complémentaires aura lieu en 2018 après la mise en service.

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: SCHLÜSSELPERSONEN: 30
unterteilt in:
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.,: 5
- Chefbauleiter,: 6
- Fachspezialist Trasse / Strassenbau,: 5
- Fachspezialist Materialbewirtschaftung,: 4
ZK2: AUFGABENANALYSE, VORGEHENSVORSCHLAG: 30
ZK3: QUALITÄT: 10
unterteilt in:
- QM-Konzept und Risikoanalyse gemäss Ziff. 2.3.3,: 5
- Projektbezogenes Organigramm gemäss Ziff. 2.3.2.3,: 5
ZK4: PREIS: 30
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl.:
Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5.:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium "Preis" die:
Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x):
(die Maximalpunktzahl: 5 [Punktzahl] x 100 [% der: 500
Die nachfolgenden Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.:
ZK1: SCHLÜSSELPERSONEN: 30
unterteilt in:
- Projektleiter,: 10
- Projektleiter Stv.,: 5
- Chefbauleiter,: 6
- Fachspezialist Trasse / Strassenbau,: 5
- Fachspezialist Materialbewirtschaftung,: 4
ZK2: AUFGABENANALYSE, VORGEHENSVORSCHLAG: 30
ZK3: QUALITÄT: 10
unterteilt in:
- QM-Konzept und Risikoanalyse gemäss Ziff. 2.3.3,: 5
- Projektbezogenes Organigramm gemäss Ziff. 2.3.2.3,: 5
ZK4: PREIS: 30
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Punktzahl.:
Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte.:
Dazwischen erfolgt die Bewertung linear.:
BENOTUNG der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5.:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ sehr gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.:
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums/Subkriteriums wird beim Kriterium "Preis" die:
Hundertstelstelle, bei den übrigen Kriterien wird die Zehntelstelle berücksichtigt.:
Punkteberechnung: Summe aller Punkte mal (x):
(die Maximalpunktzahl: 5 [Punktzahl] x 100 [% der: 500


description: Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Ertüchtigungen, Revisionen, Umbauten, Sanierungen und Neubauten, Rückbauten und Konservierungen von Anlagekomponenten im Kehrichtheizkraftwerk Josefstraße.

title: Ingenieurleistungen für Revisionen im Kehrichtheizkraftwerk Josefstraße.

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

street: Hagenholzstrasse 110

Juffern AG

street: Industriestraße 2


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 5 Auftrag 14

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung


name: AlpTransit Gotthard AG, à l'attention de Mention: "Los 381, Rohbau Bahntechnikgebäude Sedrun",Zentralstrasse 5, 6003 Luzern, Suisse, Téléphone: +41 (0)41 226 06 06, Fax: +41 (0)41 226 06 00

description: Leistungsumfang: - Erdarbeiten (Aushub) - Erstellung Rohbau Bahntechnikgebäude Sedrun (BTGS) ● Zweigeschossiges Gebäude ● Massivbauweise (Stahlbeton, Mauerwerk) ● L = 39.85m, B = 15.50m - Erstellung Wärmedämmung BTGS - Erstellung Sichtbetonfassade BTGS - Erstellung Entwässerungselemente BTGS - Erstellung von Werkleitungen an der Ostseite des BTGS

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Bewertung des Angebotes erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien::
ZK 1: Angebotspreis 60 %:
ZK 2: Technische Aspekte 30 %:
ZK 2.1: Vorgehenskonzepte, Qualitätssicherung 10 %:
ZK 2.2: Bauprogramm 10 %:
ZK 2.3: Installationsplan 5 %:
ZK 2.4: Umwelt 5 %:
ZK 3: Verfügbarkeit Schlüsselpersonal 10 %:
Bemerkungen:
- Bewertung der Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt aufgrund der Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie die Unternehmergespräche berücksichtigt.:
- Bewertung des Preises:
Das tiefste Angebot (Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWSt.) erhält die Note 5. Ein um 50% teureres Angebot und alle darüber liegenden Angebote erhalten die Note 1. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert.:
- Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene der Unterkriterien bzw. des Zuschlagskriteriums (bei ZK3).:
Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 1 bis 5 (1 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Kriterien 2 und 3 muss mindestens die Note 3.0 erreicht werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Die ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Angebotspreises der verbleibenden Offerten nicht berücksichtigt.:
- Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Kriterien 1 bis 3 werden mit der jeweiligen:
Die Bewertung des Angebotes erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien::
ZK 1: Angebotspreis 60 %:
ZK 2: Technische Aspekte 30 %:
ZK 2.1: Vorgehenskonzepte, Qualitätssicherung 10 %:
ZK 2.2: Bauprogramm 10 %:
ZK 2.3: Installationsplan 5 %:
ZK 2.4: Umwelt 5 %:
ZK 3: Verfügbarkeit Schlüsselpersonal 10 %:
Bemerkungen:
- Bewertung der Zuschlagskriterien:
Die Bewertung der Zuschlagskriterien erfolgt aufgrund der Offertunterlagen. Zudem werden die Antworten auf die Fragenkataloge sowie die Unternehmergespräche berücksichtigt.:
- Bewertung des Preises:
Das tiefste Angebot (Rabatt und Skonto abgezogen, exkl. MWSt.) erhält die Note 5. Ein um 50% teureres Angebot und alle darüber liegenden Angebote erhalten die Note 1. Für die anderen Angebote wird die Note dazwischen linear interpoliert.:
- Bewertung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt auf der Ebene der Unterkriterien bzw. des Zuschlagskriteriums (bei ZK3).:
Die Bewertungsnoten basieren auf einer Skala von 1 bis 5 (1 als tiefste Note, 5 als höchste Note, Noten mit Zwischenschritten von 0.5). Die Benotung basiert auf begründeten Abzügen.:
Für die Kriterien 2 und 3 muss mindestens die Note 3.0 erreicht werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Offerte ausgeschlossen. Die ausgeschlossene Offerte wird bei der Bewertung des Angebotspreises der verbleibenden Offerten nicht berücksichtigt.:
- Zuschlag:
Alle Bewertungsnoten der Kriterien 1 bis 3 werden mit der jeweiligen:


name: AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau

title: Hochwasserschutz am Jonenbach, 8910 Affoltern am Albis Sanierung Engpässe

description: Gemäss Vorbedingungen


name: Unité Achats, à l'attention de Daniel Frieden,Chemin du Chateau Bloch 2, 1219 Le Lignon, Suisse, E-mail:

title: Marché distribution Vive la vie (VLV)

description: Selon le cahier des charges

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Office fédéral des route OFROU succursale Zofingue,à l'attention de Gestion des projets sud, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingue, Suisse, Téléphone: +41 58 482 75 11, Fax: +41 58 482 75 90, E-mail:

title: 080107 – N02 Gotthard Strassentunnel URI Hochspannungsanlagen, Los 3 NS-HV. Ersatz, Neulieferung, Provisorien, Montage und Aufschaltungen Niederspannungsverteilungen. Ersatz und Ergänzung Erdung / Potentialausgleich.

description: Im Rahmen vom Projekt werden folgende Lieferungs-, Montage-, Einzugs-, Aufschalt- und Demontagearbeiten beschafft: 1. Ersatz NS-Verteilungen (Lieferung, Provisorien, Material und Arbeit). Eine Verteilung beinhaltet zwischen 1 und 36 Feldern. •Hauptverteilungen 400/230V 19 Stk. •Hauptverteilungen 1000V 6 Stk. •Unterverteilungen 400/230V 22 Stk. 2. Ersatz und Ergänzung Erdung / Potentialausgleich (Lieferung, Material und Arbeit) •Erdseile diverse Querschnitte ca. 25`000m •Potentialausgleichsschiene und Zubehör ca. 500 Stk. 3. Ersatz Kabelinstallationen FE05 und FE180 (Lieferung, Material und Arbeit) •2.5mm²-25mm² ca. 50`000m •50mm² -185mm² ca. 3`800m 4. Ersatz Beleuchtungskörper •LED Divers 40 Stk. •Leuchten Divers 3`300 Stk. 5. Ersatz Doppelboden. Doppelboden inkl. Unterkonstruktion ca. 750m² 6. Nebenanlagen / Divers Diverse Anpassungen und Rückbauten

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN und Ausführungen, unterteilt in;: 40
- Aufbau SGK`s / Materialspezifikation;: 20
- Qualität der Referenzen der Objekte der Schlüsselperson:: 20
ZK3: ORGANISATION, unterteilt in;: 10
-Organisation / Schlüsselpersonen;: 5
-Terminprogramm / Umbauablauf;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
ZK1: PREIS;: 50
- Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT AUSRÜSTUNGEN und Ausführungen, unterteilt in;: 40
- Aufbau SGK`s / Materialspezifikation;: 20
- Qualität der Referenzen der Objekte der Schlüsselperson:: 20
ZK3: ORGANISATION, unterteilt in;: 10
-Organisation / Schlüsselpersonen;: 5
-Terminprogramm / Umbauablauf;: 5
PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut:
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Cedac — Entwicklung Assessment Beratung AG

name: Département fédéral des affaires étrangères DFAE Direction des ressources DR Développement RH

description: Organisation d’assessments individuels de niveau « top-cadre » pour la période du 1.1.2021 au 31.12.2025 à Berne (deux lots).

description: Le département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recherche, pour les 5 prochaines années, 2 partenaires pour concevoir, organiser et effectuer des assessments individuels (AC) de niveau top-cadre. C’est la raison pour laquelle le DFAE lance un appel d'offres pour 2 lots: le lot 1 destiné au soumissionnaire principal (environ 25 AC par an) et le lot 2 destiné au soumissionnaire secondaire (environ 10 AC par an).

street: Freiburgstrasse 130

street: Effingerstrasse 4

MPW Beratungsteam AG

street: Limmatquai 76


name: Service des ponts et chaussées du canton de Fribourg, à l'attention de Pedro Lopez,Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, E-mail:

title: Umbau des Kreisels in Montet (Glâne)

description: Umbau des Kreisels in Montet (Glâne) inkl. unterirdische Anlagen


title: 12th Helen Keller World Conference from 27 September to 7 October 2021 in Nairobi, Kenya

description: The International Disability Alliance (IDA) intends to award a service contract to host three (3) consecutive conferences from 27th September to 7 October 2021, welcoming persons with disabilities for the general assembly of their organisations, including the Helen Keller World Conference. The operator would need to provide accommodations for 100 people including six accessible rooms, meeting venues with capacity of 300 people and accessible facilities, airport and local transportations including accessible transportations, catering services and technical audio-visual equipment. This service contract is with financial support from theNorwegian Agency for Development Cooperation (NORAD).The global price comprises:— the daily rate of accommodation,— the daily rate of catering,— the daily rate of meeting rooms rentals,— the daily rate of the technical and audio-visual equipment,— airport-hotel-airport transportation services rate per person per trip,— local transportation services rate per person per trip.

description: The International Disability Alliance (IDA) is an alliance of eight global and six regional organisations of persons with disabilities. We advocate at the UN for a more inclusive global environment for persons with disabilities and their organisations. The aim of the Helen Keller World Conferences (HKWC) is to provide opportunities for persons with deafblindness to have their own forum to learn from others and have the possibility to share Personal experiences of deafblindness.http://www.internationaldisabilityalliance.org/

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE

street: 150 ROUTE DE FERNEY, P.O. Box 2100


title: ZHAW WÄD, Neubau Gebäude RD, Einsiedlerstrasse 35, Wädenswil, Mieterausbau MAB; BKP 272.2-01 Allg. Metallbauarbeiten

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


title: Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Versorgungsbetriebe und Werkstätte, Modernisierung/Instandsetzung

description: Instandsetzung und Modernisierung einer Produktionsküche

eligibilityCriteria: Für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen ist eine rechtsgültig unterzeichnete Geheimhaltungsverpflichtung einzureichen. Diese kann auf SIMAP heruntergeladen werden. Es findet eine obligatorische Begehung des Bauperimeters statt.


name: Service des Energies,Avenue de l'Ancien Stand 2, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, E-mail:

title: Yverdon-les-Bains - Pierre de Savoie

description: Assainissement ESP + Gaz + Electricité + Déploiement CAD sur env. 600 m'

eligibilityCriteria: Français


description: Los 2: Areal 2 + KIGA BKP 281.6/282.4 Boden- und Wandbeläge Plattenarbeiten

description: Los 1: Areal 1 BKP 281.6/282.4 Boden- und Wandbeläge Plattenarbeiten

title: BAV 22405 Wohnsiedlung Leutschenbach

description: Neubau BKP 281.6/282.4 Boden- und Wandbeläge Plattenarbeiten


title: Mandat M20007, LG TURI Ingenieur Gesamtleiter Tunnelbau Phase Realisierung


name: Institut de virologie et d’immunologie IVI, Direction

description: Dans le cadre de la gestion financière et administrative de projets financés par des tiers, le prestataire assume les tâches suivantes :- Soutenir et conseiller sur le plan technique- Demander le versement des tranches convenues et établir des factures- Rédiger des rapports intermédiaires et finaux- Assumer le rôle d’interlocuteur uniqueTâches supplémentaires spécifiques à la gestion de projets financés par l’UE :- Organiser, assurer le suivi et garantir des audits externes- Soutenir la Legal Entity Appointed Representative (LEAR)- Collaborer à la gestion financière et administrativeAutres tâches générales dans le cadre de la gestion de projets financés par des tiers :- Reporting mensuel- Responsabilité des processus internes d’assurance qualité (AQ) et du système de contrôle interne (SCI)

title: (21173) 342 Gestion financière et administrative de projets financés par des tiers

street: Sensemattstrasse 293

C-P-O GMBH

street: Ortschwabenstrasse 5


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Hrn. Anton Funk,Schwanengasse 14, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 321 65 30, Fax: +41 31 321 73 42, E-mail:

description: Sanitäranlagen (Leitungsbau) Ersatz der bestehenden Entwässerungsleitungen in GK und Zementrohr durch PE-Leitungen. Die Arbeiten erfolgen während den Schulferien und sind in Etappen auszuführen.

description: Sanierung der bestehenden DV-Fenster der beiden Pavillon 1+2, Nachrüsten mit IV-Verglasung. Die Arbeiten erfolgen während den Schulferien und sind in Etappen auszuführen.

description: Abbruch bestehender Dachschalungen und Stirnladen aus Holz, Dämmarbeiten zwischen Balkenlagen, Montage neuer Dachschalung. Die Arbeiten erfolgen während den Schulferien und sind in Etappen auszuführen.

title: VS Marzili Brückenstrasse 70, 71a, 71d, 3005 Bern. Diverse Sanierungsmassnahmen an Gebäudehüllen und Gebäudeentwässerung.

description: Thermische Sanierung der Flach- und Pultdächer aus Holz und Beton, Erneuern der bituminösen Flachdächer sowie der Spenglerbleche, Sanieren bzw. Nachrüsten der bestehenden DV-Fenster, Erneuern bzw. Sanieren der Gebäudeentwässerung.

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Es findet für die Anbieter BKP 221.0 eine obligatorische Begehung statt. Wahlweise am 20.4.2011 um 14.00 Uhr oder am 27.04.2011 um 14.00 Uhr. Treffpunkt: Brückenstrasse 71d (Schulpavillon 1), 3005 Bern. Firmen welche nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: BKP 214::
Preis.: 100
BKP 221.0:
Preis.: 70
denkmalpfl. Referenzen.: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Referenzen: Nachweis, dass denkmalpflegerische Sanierungslösungen mit IV-Glasersatz unter Angabe von Referenzobjekten bereits ausgeführt wurden.:
Die Auswertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle (Bauherrschaft, Bauleitung) behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
BKP 250::
Preis.: 100
BKP 214::
Preis.: 100
BKP 221.0:
Preis.: 70
denkmalpfl. Referenzen.: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der prozentualen:
Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Referenzen: Nachweis, dass denkmalpflegerische Sanierungslösungen mit IV-Glasersatz unter Angabe von Referenzobjekten bereits ausgeführt wurden.:
Die Auswertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen. Die ausschreibende Stelle (Bauherrschaft, Bauleitung) behält sich vor, eigene Erfahrungen bei anderen Objekten mit zu berücksichtigen.:
BKP 250::
Preis.: 100


title: H28c Deckbelag Durchlass Falla da l'Uors Belagsarbeiten

description: AC 8 N 160 t;


name: Elvetino AG/ Schweizerische Bundesbahnen SBB, Informatik

title: IT-Elvetino-Logit

description: Der vollständige Aufgabenbeschrieb ergibt sich aus den publizierten Angebotsunterlagen (Pflichtenheft) und dem Vertragsentwurf (Rahmenvertrag und Werkvertrag) samt Anhängen. Der Verwaltungsrat der Elvetino AG hat im März 2015 entschieden, die heutigen Fachanwendungen (heterogene Umgebung) durch eine neue integrierte ERP-/WWS-Lösung (Software und Datenbank) zu ersetzen (ggf. teilweiser Ersatz). Eine Submission hat zu erfolgen, um die bestmögliche, wirtschaftlichste und strategisch richtige Lösung auszuwählen, welche gleichzeitig die Vorgaben der SBB erfüllt. Die nach der Submission ausgewählte Firma wird für die folgenden Aufgaben beauftragt: -Projektleitung (GU / alles aus einer Hand) -Erstellen Detailsollkonzept (DSK) Version 1.0 -Realisierung, Einführung und Benutzer-Schulung der neuen ERP-/WWS-Lösung, inkl. Schnittstellen und Migration der heutigen Daten -Wartung und Support Die verbindlichen Ecktermine sind wie folgt: -Submission (inkl. Abschluss Vertrag): 31.12.2015 -Projektstart: 04.01.2016 -Erstellen Detailsollkonzept (DSK) Version 1.0: 31.03.2016 -Realisierung / Einführung / Schulung: 31.12.2016 -Start Produktion: 01.01.2017 -Gesamtabnahme: 31.03.2017


name: Luzerner Kantonsspital Technik, Bau und Sicherheit (TBS),à l'attention de 14066 Aufstockung LU 28 - SKP 221.6, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16, Suisse, E-mail:

title: Aufstockung Haus LU 28 SKP 231.2

description: Sämtliche Schaltgerätekombination inkl. Blindstromkompensation pro Geschoss pro SKP


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Kaserne Hauptbau Basel, Umbau und Sanierung, BKP 250 Sanitäranlagen

description: Lieferung und Montage von - Allgemeinen Sanitärapparaten, - Speziellen Sanitärapparaten, - Ver- und Entsorgungsapparaten, - Leitungen, - Dämmungen, - Installationselementen sowie - Elektro- und Pneumatiktafeln

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


title: Hallenbad City, Erneuerung und Betriebsoptimierung, Sanierung Fenster aus Holz

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


title: Grosshof, Erweiterung, BKP 421.

description: Gärtnerarbeiten.

Kanton Luzern / Dienststelle Immobilien

street: Stadthofstrasse 4 / PF 3768


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN, Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld, Suisse, Téléphone: 052 - 723 08 08, Fax: 052 - 723 08 09, E-mail:

title: SKP 232.33 Brüstungs- und Medienkanäle

description: Brüstungs- und Medienkanäle. Liefern und Montieren Brüstungs- und Medienkanälen. Inkl. sämtlichen, erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Gemäss den in den Unterlagen genannten Eignungskriterien.


title: Kaserne Hauptbau Basel, Umbau und Sanierung, BKP 221 Fenster aus Holz

description: Herstellen, Liefern und Einbauen von Fensterelementen aus Holz nach historischem Vorbild (es handelt sich nicht um Standardprodukte des Unternehmers). Demontieren von bestehenden Fenstern und entsorgen. Anzahl ca. 150 Stück.


name: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Division entretien, Centre d'entretien et d'exploitation de la signalisation routière (CEES)

description:
2.1 Veste de travail atelier.
2.2 Pantalon de travail atelier.
2.3 Pantalon/bavette.
2.4 Combinaison.
2.5 Blouse.
2.6 Polo manches courtes.
2.7 Sweat-shirt.

title: Marché n° 2/4 — location et entretien d'équipements de protection individuelle (EPI) — textile personnel atelier et autre.

street: Centre Blécherette

Lavotel SA

street: Chemin de la Vuarpillière 35


name: Sedelec SA,rue Blavignac1, 1227 Carouge GE, Suisse

description: Travaux de ventilation

description: Travaux d'installations électriques

description: Distribution de chaleur

title: ECOQUARTIER LES VERGERS : Equipement public de trois bâtiments et école spécialisée


description: Die Einwohnergemeinde Wynau beabsichtigt, auf dem bestehenden Schulhausareal eine neue Turnhalle mit Mehrzwecknutzung zu erstellen. Das Verfahren wird einstufig und leistungsorientiert durchgeführt. Die Eignung ist anhand vorhandener Referenzen nachzuweisen.

description: Neubau Turnhalle Wynau, Gesamtplanerteam (Architektur, Landschaftsarchitektur, Bauingenieur, Fachplanung Haustechnik HLSKE).

Einwohnergemeinde Wynau

street: Schulhausstrasse 22

Ducksch Anliker Architekten AG

street: Jurastrasse 18


description: CFC 221.6 Fenêtres, Portes en Métal.

title: Lancy / Quartier de l'Adret / lot A / CFC 221.6 Fenêtres, Portes en Métal.

description: CFC 221.6 Fenêtres, Portes en Métal.

TRIBU Architecture

street: Rue de Bourg 16-20


name: MONOD – PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA

description: LOT 1 : GENIE CIVIL

description: LOT 2 : LIGNE DE CONTACT

description: LOT 3 : BASSE TENSION / MISE A TERRE

description: LOT 4 : INSTALLATION DE SECURITE

title: MBC - Mise en conformité LHand Halte de Reverolle

description: Mise en conformité LHand du quai et accès libre de marches au quai, comprenant le prolongement et le rehaussement du quai, la mise en conformité des marquages et des équipements, la construction d’un abri voyageurs sur le quai, l’élargissement des accès et leur sécurisation, ainsi que la création de places de stationnement pour véhicules motorisés et deux-roues.

street: Avenue de Cour 32,


title: Laufende Nachführung der Amtlichen Vermessung


title: Solaire Photovoltaique Beausobre II.

description: Construction d'une installation de PV clef en main sur le toit plat de Beausobre B2, y compris les formalités de mise en service et le raccordement sur le réseau selon les normes OIBT.La puissance prévue de l'installation solaire est d'environ 114 kWc.

Bureau Cefi SÀRL

street: Av. de Rosemont 12


name: Stadt Chur; Stadthaus, Masanserstrasse 2, 7001 Chur

title: Revision Grundordnung Chur

description: Erarbeitung der Revision Grundordnung Stadt Chur Leistungsumfang gemäss Ausschreibungsunterlagen

eligibilityCriteria: Siehe Ausschreibungsunterlagen


description:
Die Justizvollzugsanstalt Pöschwies produzieren und liefern unsere Mahlzeiten an 365 Tagen an täglich fünf weitere Gefängnisbetriebe im Kanton Zürich. Hierfür bereitet unsere Küche täglich bis zu 2 000 Mahlzeiten zu und liefert diese gekühlt an die externen Stellen, wo sie ohne Unterbruch der Kühlkette zum Verzehr regeneriert werden.
                  Um die Mahlzeiten Tag für Tag, pünktlich an ihren Bestimmungsort zu bringen, suchen wir einen zuverlässigen Partner der Transportbranche, der unsere Vorgaben erfüllt.

title: JVA Mahlzeitentransport.

kdmz

street: Räffelstraße 32

Citytrans GmbH

street: Rietbachstrasse 7


name: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Stadtgrün Bern

title: Bern, Sanierung Schosshaldenfriedhof, Baumeisterarbeiten

description: - Neubau / Ersatz der Wasserleitung (nur Tiefbauarbeiten) - Wegsanierung, Einbau von Sickerasphalt inkl. Randabschlüssen - Anpassung der Oberflächenentwässerung - Neubau von Parkplätzen, Kofferung gemäss Aufbau "Schwammstadt" - Neubau von Schlammsammlern mit Rost, Leitungsbau - Abbruch und Sanierungen von bestehenden Schächten

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. - Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118. Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse ins Bild zu setzen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 70
Es müssen zwei persönliche Referenzobjekte aus den letzten 10 Jahre angegeben werden, welche die Schlüsselperson in der Funktion als Bauführer bearbeitet hat. Die beiden Referenzobjekte müssen in Art und Komplexität mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar sein und müssen folgende Anforderungen enthalten: - Die Referenzen müssen von einem öffentlichen Bauherrn sein - Kombiniertes Strassen- und Werkleitungsprojekt - Belagseinbau von Sickerasphalt - Bauen im städtischen Raum / unter Publikumsverkehr und im Baumbestand - Bausumme > 0.3 Mio CHF Berufserfahrung: - Ausbildung / Diplom als Bauführer oder gleichhwertig - 5 Jahre Berufserfahrung als Bauführer:: 15
Es müssen zwei persönliche Referenzobjekte aus den letzten 10 Jahre angegeben werden, welche die Schlüsselperson in der Funktion als Polier bearbeitet hat. Die beiden Referenzobjekte müssen in Art und Komplexität mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar sein und müssen folgende Anforderungen enthalten: - Die Referenzen müssen von einem öffentlichen Bauherrn sein - Kombiniertes Strassen- und Werkleitungsprojekt - Belagseinbau von Sickerasphalt - Bauen im städtischen Raum / unter Publikumsverkehr und im Baumbestand - Bausumme > 0.3 Mio CHF Berufserfahrung: - Ausbildung / Diplom als Polier oder gleichhwertig - 5 Jahre Berufserfahrung als Polier:: 15


name: Fondazione Sant'Angelo di Loverciano, à l'attention de Monica Giannotti,Via Loverciano 2, 6874 Castel San Pietro, Suisse, Téléphone: 0916403790, E-mail:

title: Contrat d’assurance indemnité journalière en cas de maladie

description: Contratto d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia.

eligibilityCriteria: Vedi capitolato


name: groupe Suez RV OSIS Sud-Est,Agence Rhône – Isère – 2 Savoie - 35, Route de Genas – CS70033, 69517 VAUX EN VELIN CEDEX, France

name: Établissement public franco-suisse,Postfach 43, 4030 Basel, Suisse, Téléphone: 061 325 31 11, Fax: 061 325 25 77, E-mail:

title: ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES - DEGOMMAGE DE PISTES, SUPPRESSION DE MARQUAGE AU SOL ET DEGRAISSAGE DES POSTES DE STATIONNEMENT AERONEFS

procurementMethodDetails: Procédure sélective


title: Passerelle de l'Hôpital sur l'A9 - Lot Serrurerie

description: Construction d'une piste à mobilité douce entre le parking des Echutes et le parking de l'Hôpital de Sion. Longueur totale du tracé 560m et largueur 4.5m, comprenant une passerelle en acier de 175m et la déviation de la route des Marèches.


title: Winterdienstarbeiten Bezirk 6 Auftrag 29

description: Winterdienstarbeiten, Schneeräumung und Streudienst

eligibilityCriteria: Deutsch


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Leyla Güngörmüs, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, E-mail:

title: Neubau W23, Elektroversorgung Airfield, TP Hochbau W23

description: Im Werkhofareal wird ein neues Energieverteil- und Rechenzentrum erstellt (W23). Dieses Gebäude hat bei einer Grundfläche von 600m2 ein Unter- und vier Obergeschosse. Sämtliche im Gebäude vorhandenen Türen aus Holz und Metall und die Steigschachtfronten ist in der Submission enthalten.


title: 498 - École de Belmont-sur-Lausanne - extension du collège.

description: Construction d'une nouvelle extension au collège existant, comprenant une salle de gymnastique, des salles de classes, des salles spéciales et des locaux annexes, un abri PCI, une nouvelle chaufferie et 2 appartements de fonction.

Regtec SA

street: Route de Berne 109

Hevron SA

street: Rue de l'Avenir 13


description: Toutes les prestations ordinaires des phases correspondantes conformément aux normes SIA 103 et 105.

title: Appel d'offres à groupement de planification générale

Contour Gestion de projets SA

street: Chemin de Mornex 6

Bureau d'ingénieurs Sabert SA

street: route de Morens 1


title: Ausschreibung textile Versorgung der Flach- und Berufswäsche Zweckverband Altersheim Feldhof Oberriet-Rüthi in Oberriet

description: Der Zweckverband Altersheim Feldhof Oberriet-Rüthi sucht mit vorliegender Ausschreibung einen Dienstleister, welcher die Versorgung der Flach- und Berufswasche gemäss definiertem Anforderungsprofil für die in dieser Ausschreibung festgelegte Zeitdauer erbringen kann. Definierte Flach- und Berufswäsche soll im Mietmodell (Pay per use) beschafft werden. Die Anbieter haben gemäss beiliegendem Preisformular E den Stückpreis pro Mietwäscheartikel zu offerieren. Sämtliche ausgeschriebenen Leistungen gemäss den Mietbedingungen in Formular D und alle damit verbundenen Aufwände (Personalkosten, Transport, Materialien, Nebenkosten usw.) sind in diesem Preis einzurechnen. Die An- und Ablieferung hat direkt an den aufgeführten Standort zu erfolgen. Weitere Vorgaben sind den Kapiteln dieser Ausschreibung sowie den beiliegenden allgemeinen Bedingungen und Beilagen zu entnehmen. Diese bilden Bestandteil der Ausschreibung.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist während 12 Monaten ab Einreichung des Angebots verbindlich. Im Falle eines Beschwerdeverfahrens gegen die Zuschlagsverfügung und entsprechenden Verzögerungen für einen allfälligen Vertragsabschluss verlängert sich die Gültigkeit automatisch um die Dauer des Rechtsmittelverfahrens.


title: Lüftung

description: Neubau eines Betagtenheim "Casa Sevellun" mit 44 Bewohnerzimmer, Massivbau mit Holzfassade, UG,EG, 2 OG's; Mit Restaurant, Mehrzweckraum, Aufenthaltsräumen, Gastroküche, Büroräumen, Tiefgarage, sowie Nebenräumen.

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Leistungsfähigkeit: 15
Erfahrung, Qualität, Referenzen: 15
Sicherstellung des Ausbildungsstandes: 5


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Chandieu - 1171TI - Façades ventilées

description: Travaux de façades ventilées Estimation : CHF 1'750'000.- HT

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


title: Bex— complexe scolaire de la Servanne.Soumission Isolation et crépissage de façades.

description: Construction d'une école primaire avec salle de gymnastique double.

Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA

street: Av. Benjamin-Constant 1

Clément Peinture SA

street: Karrweg 8


title: Planersubmission Sanierung und Aufstockung Schulhaus und Provisorien Hertimatt 1

description: Das Schulhaus Hertimatt 1 muss baulich saniert werden. Zusätzlich soll eine Aufstockung realisiert werden. Für diese Bauzeit soll ein Provisorium erstellt werden. Das Bauprojekt und der Kostenvoranschlag wurden bereits erstellt. Die Bauherrschaft sucht ein Planungsteam, das die SIA-Teilleistungen 4.33 bis 4.51, entsprechend 70% der Gesamtleistung erbringt. Das Planungsteam soll in einem selektiven Verfahren ausgewählt werden.

awardCriteriaDetails:
Erfahrung mit gleichwertigen Aufgaben:
Qualifikation und Leistungsfähigkeit des Planungsteams:
Wirtschaftlichkeit des Angebots:
Erläuterungen: Die Ausschreibung bildet die erste Stufe des selektiven Verfahrens.:
Die Kriterien der zweiten Stufe für die selektierten Teams sind die genannten Zuschlagskriterien.:


title: Zentrum Benglen, Fällanden

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten inkl. Werkleitungen (Wasser/Kanal/EW/Gas/TV/Tel): Belagsaufbruch: 3600 m2 Ersatz Randabschlüsse: 1500 m Ersatz Strassenkoffer: 3800m2 Grabarbeiten Wasser/Kanal/EW/Gas/TV/Tel: 3300 m3 Grabauffüllungen: 3300 m3 Belagseinbau: 1100 t Kanalbetonrohre: ø 300 mm 50 m, ø 700 130 m Pressrohrbohrung: ø 500 mm 25 m, ø 1000 mm 22 m Kontrollschächte und Sammler (Kanal): 25 St. Platten-, Kabel- und Schlaufenschächte, Verteilkabinen (EW): 18 St.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Appenzeller Bahnen AG Direktion,à l'attention de Thomas Baumgartner, St. Gallerstrasse 53, 9101 Herisau, Suisse, Téléphone: +41 (0)71 354 50 60, E-mail:

title: Durchmesserlinie Appenzell – St. Gallen – Trogen, GPL / OBL / BHU

description: Gemäss Dokument 1.3 Detaillierter Aufgaben- und Leistungsbeschrieb

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.


name: Université de Fribourg / Direction des Services IT

description: Location d'appareils d'impression multifonctions, fourniture de consommables et des services d'installation et d'exploitation pour l'Université de Fribourg, pour une durée de 5 ans.

title: Renouvellement du parc des imprimantes de l’UniFR

street: Boulevard de Pérolles 90


currency: EUR

name: Bundesamt für Strassen ASTRA Abteilung Strasseninfrastruktur Bereich Entwicklung und Betrieb

awardCriteriaDetails:
Prix:
Analyse du mandat:
Compétence de la personne clef:
Maîtrise des langues:
Pour ce qui est de l'appréciation du prix::
- L'offre la moins chère obtient pour le critère "prix" la valeur maximale de 5 points:
- Une offre dont le prix dépasse le prix de l'offre la moins chère de 100 % ou plus obtient 0 point.:
- Entre 2, nous procéderons à une interpolation linéaire.:

street: Mühlestrasse 2

Holinger AG

street: Etzbergstrasse 23


name: DI - Service de l'entretien du patrimoine des routes cantonales (SEPRC), à l'attention de M. Steve Hirschi,Chemin Le-Sapay 3, 1212 Grand-Lancy, Suisse, Téléphone: 022.388.10.01, Fax: 022.388.10.44, E-mail:

title: Entretien courant et Travaux d'entretien 2022-2023 (2024)

description: La nature du marché concerne essentiellement des prestations visant l'entretien courant ainsi que les travaux d'entretien sur le réseau routier du canton de Genève. Ces prestations concernent essentiellement les bordures de chaussée, les revêtements (enrobés bitumineux ou béton), les canalisations et l'éclairage public.

eligibilityCriteria: Selon dossier d'appel d'offres


name: Oberingenieurkreis I, Schlossberg 20, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: 033 225 10 60, Fax: 033 225 10 70, E-mail:

title: Transformation de l'entrée du Seestrasse en Frutigenstrasse dans un giratoire et l'adaptation des accès suivants. Renouvellement de doublure sur la Seestrasse (route communale) jusqu’ a l'arrêt d'autobus KKT.- Abtrag: 1400 m3 - Deponie: 1400 m3 - Randabschlüsse: 700 m - Kiessand liefern: 1500 m3 - Belag liefern: 1500 t

description: Umgestaltung der Einmündung der Seestrasse in die Frutigenstrasse von der bestehenden T-Einmündung in einen Kleinkreisel und Anpassung der anschliessenden Zufahrten. Zudem wird eine Belagserneuerung in der Seestrasse (Gemeindestrasse) von der bereits erstellten Bushaltestelle KKT bis zum Anschluss an den neuen Kreisel durchgeführt. - Abtrag: 1400 m3 - Deponie: 1400 m3 - Randabschlüsse: 700 m - Kiessand liefern: 1500 m3 - Belag liefern: 1500 t

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 100
Preis: 100


title: 241 Heizungsanlagen

description: Neue Heizungsanlage über Fernwärme feines bestehenden Alters- und Pflegezentrums (welches gleichzeitig um 2 Geschosse in Holzbauweise aufgestockt wird). Diverse Anpassungsarbeiten und Demontagen. Umbauarbeiten in bestehenden Geschossen.

awardCriteriaDetails:
Offerierter Preis Erstellungskosten: 50
Offerierter Preis Unterhaltskosten: 10
Qualifikation Unternehmer, Schlüsselperson und Referenzen: 35
Anzahl beschäftigte Lernende im Unternehmen im Verhältnis zur Anzahl Fachleute im Betrieb, die für die Höchstzahl der Anzahl Lernenden massgeblich ist: 5


name: CETP Ingénieurs-Conseils SA, à l'attention de Mr. Pierre Balegno,Rte du Simplon 16, 1094 Paudex, Suisse, Téléphone: 021 796 00 20, E-mail:

title: Consolidation de rochers

description: - Falaise à traiter : longueur 250.00m., Hauteur moyenne :5.00m - Débroussaillage et nettoyage de la végétation - Forage et pose d'ancrages - Débitage de blocs - Sous-murage en béton

eligibilityCriteria: Prix: aucun


title: ARA Glarnerland: Elektroinstallationen Etappe Wasser

description: Die ARA Glarnerland hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht und muss ausgebaut werden. Die heutige Anlage wurde für rund 70‘000 EW ausgelegt. Im laufenden Projekt wird die Kapazität auf 105‘000 EW er-höht. Die Arbeiten und Lieferungen umfassen die gesamten allgemeinen und verfahrenstechnischen Elektroinstallationen der Abwasserstrasse sowie des Betriebsgebäudes.

eligibilityCriteria: aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen


name: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 170004, F4 EP II, surfaces WEM 2023-2025,Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:

title: 170004, F4 EP II, surfaces WEM 2023-2025 Surfaces des mesures de restauration et de remplacement (surfaces WEM), mise en place d’une surveillance et d’une gestion des contrats pour l’exploitation (prestation), de 2023 à 2025

description: Mise en place de la surveillance - Étude de base - Plan récapitulatif de toutes les surfaces WEM - Liste de toutes les servitudes - Liste de tous les contrats d’entretien et de gestion - Plan de rotation des délais Contrôle de la gestion - Premières visites de surfaces WEM connues - Recherche de contrats sous l’ancien droit - Intégration des contrats de l’ancien droit en conformité avec l’OFROU - Compléments des contrats d’entretien et de gestion - Travaux de dessin SIG - Consultations des offices pour les adaptations de contrats relatifs aux servitudes - Frais de développement et d’intégration RIMA - Développement d’une nouvelle liste de surveillance de toutes les WEM - Gestion des réunions ----------------------------------------- Plus d'information voir ch. 4.6

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DER ANBIETER: 20
ZK1: 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Für den Nachweis der ausgeschriebenen Leistungen können bei Bedarf 2 Referenzprojekte beigebracht werden. Es dürfen nur eigene Referenzen des Anbieters angeführt werden (keine Konzern- oder Holding-Referenzen). Als vergleichbar gilt ein Referenzprojekt mit der Aufgabe Planerleistungen / BHU eines (Bau-) oder Dienstleistungs- Vorhabens vorzugsweise im Umfeld Strasse oder Bahn, zwingend über die Phasen Überwachung im Betrieb (Unterhalt) oder Projektstudie / Globales Erhaltungskonzept (21) bis Ausführungsplanung (51) mit Anteil Umwelt/Ökologie. Das Projekt muss abgeschlossen sein.:
ZK2: AUFGABENSPEZIFISCHE KOMPETENZEN UND REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN: 35
unterteilt in::
ZK2.1: Projektleiter: 20
ZK2.2: Projektleiter Stv.: 15
Zu ZK2.1: Für Projektleiter: 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Es sind sowohl mindestens eine abgeschlossene Fachausbildung (Ingenieur oder Naturwissenschaftler) als auch mindestens 10 Jahre Berufserfahrung nachzuweisen. Als vergleichbar gilt ein Referenzprojekt mit der Aufgabe PL oder BHU mit Fokus Initialisierung beinhaltend Überwachung, Projektierung und Ausführungsplanung vorzugsweise eines Infrastruktur- Vorhabens im Umfeld Strasse oder Bahn, in dem zwingend nebst einer Projektkontrolle und Projektsteuerung von ökologischen Projektaspekten auch die Kosten- und Terminkontrolle von Werkverträgen oder ähnlichen rechtlichen Vertragsobjekten erfüllt wurde. Das Referenzprojekt muss einen Anteil an Umwelt/Ökologie aufweisen. Das Projekt muss abgeschlossen sein.:
Zu ZK2.2: Für Projektleiter Stv.: 1 Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Es sind sowohl mindestens eine abgeschlossene Fachausbildung als auch mindestens 5 Jahre Berufserfahrung nachzuweisen. Als vergleichbar gilt ein Referenzprojekt mit der Funktion PL oder PL Stv. in einem Projekt mit Fokus Betrieb (Unterhalt) beinhaltend Überwachung mit Feldaufnahmen, Auswertung, Massnahmenplanung betreffend Umweltmonitoring bzw. Erfolgskontrolle im Fachbereich «Botanik oder ähnlich». Das Projekt muss abgeschlossen sein.:
ZK3: QUALITÄT DES ANGEBOTES: AUFGABENANALYSE, VORGEHENSVORSCHLAG UND NACHHALTIGKEITSANALYSE: 20
Aufgabeanalyse, Vorgehensvorschlag und Nachhaltigkeitsanalyse ist folgendermassen zu strukturieren::
ZK3.1: Analyse der Aufgabenstellung: 10
-Analyse der Aufgabestellung mit den Projektschwerpunkten. Die Analyse soll den Schwerpunkt auf die Bereiche Methodik, organisatorische und technische Herausforderungen, Einsatz von EDV-Mitteln, Ressourcen und Termine legen. Weiter sind auf die Darstellung der Problematik und der Randbedingungen mit örtlichem Bezug und dessen Herausforderungen einzugehen.:
ZK3.2: Vorgehensvorschlag: 5
-Vorgehensvorschlag bei der Bearbeitung des Mandats unter Hervorhebung der kritischen Punkte im Hinblick und mit Fokus auf die Phasen Aufbau und laufendes Monitoring:
ZK3.3: Nachhaltigkeitsanalyse: 5
- Nachhaltigkeitsanalyse mit Fokus auf die Dimension Gesellschaft: Umgang mit Mitarbeitenden inkl. Lernenden und Firmenkultur sowie dessen Auswirkungen auf die Verlässlichkeit des Preises:
ZK4: PREIS: 25
Zu ZK4 Preis: Berechnung gemäss der für die Vergleichbarkeit der Offerten vorgegebenen Anzahl Stunden. Bereinigte Angebotssumme exkl. MwSt. in CHF.:
Preisbewertung:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description:
Dans le cadre de l’aménagement du contournement nord de Zurich (ANU), différents travaux de génie civil doivent être réalisés au niveau de la jonction de Seebach.
                  Pour ces travaux, on a utilisé provisoirement la surface intérieure du «giratoire de Nüssli» comme dégagement. Les joints de bord existants avec butée ont été enlevés et les joints affleurants sont encore contenus dans le projet ANU lot 4; le giratoire de Nüssli n’est cependant pas intégré dans les projets de détail et de mesures ANU lot 4.
                  Le projet ANU lot 4 a provoqué de nombreuses dégradations (comme des pertes de stabilité et des orniérages profonds) au niveau du giratoire de Nüssli. C’est la raison pour laquelle, le giratoire de Nüssli doit être remis en état; pour éviter des écrasements ultérieurs, la chaussée du giratoire doit être réalisée intégralement en béton conformément au manuel technique T/U actuellement en vigueur.
                  Plus d'information voir ch. 4.5.

title: 100048 N01-38 aménagement du contournement nord de Zurich, ANU lot 4 / jonction de Seebach auteur du projet de réfection du giratoire de Nüssli pour les phases 32-53

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

IG HFTo c/o Hydraulik AG

street: Siewerdtstrasse 8


title: BFS TÖ29/31, Neubau: BKP 201 Rückbau, Baugrubenabschlüsse, Baugrubenaushub

description: Gemäss Ausschreibung. Abbruch Untergeschosse, Baugrundsanierung, Baugrubenabschlüsse, Spezialfundationen und Baugrubenaushub zum Neubau Berufsfachschule Winterthur

eligibilityCriteria: Selbständige obligatorische Begehung, zu bestätigen mit der Angebotseingabe

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Kanton St.Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste,Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 30 17, E-mail:

title: Le contrat-cadre comprend les prestations de maîtres d'ouvrage selon la norme SIA 101 « Règlement des prestations de maîtres d'ouvrage » pour les phases SIA 1 Planification stratégique et 2 Etudes préliminaires. Les prestations sont décrites en détail dans le descriptif des prestations (annexe B03). La durée du contrat est de cinq ans. Le volume du contrat est estimé à 5 millions de francs. Cinq prestataires sont pris en considération. L'adjudication des différents mandats se fera par le biais d'une mini-procédure d’appel d'offres.

description: Der Rahmenvertrag umfasst die Bauherrenleistungen gemäss Norm SIA 101 «Ordnung für Leistungen der Bauherren» für die SIA-Phasen 1 Strategische Planung und 2 Vorstudien. Die Leistungen sind im Leistungsbeschrieb (Anhang B03) detailliert beschrieben. Die Laufzeit des Vertrages umfasst fünf Jahre. Das Auftragsvolumen wird auf 5 Mio. Franken geschätzt. Es werden fünf Anbieter berücksichtigt. Die Vergabe der einzelnen Aufträge erfolgt über ein Mini-Tender-Verfahren.

eligibilityCriteria: Teilnahmeberechtigt sind Dienstleister des Fachbereiches Architektur mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat, der das GATT / WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen unterzeichnet hat.

awardCriteriaDetails:
Qualifikation der Schlüsselpersonen: 70
Preis: 20
Präsentation: 10


name: Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft

description: CEP de Bâle (organisé pour accueillir 320 personnes) et logements de secours exploités par cette antenne (locaux de la protection civile). Un logement de secours (organisé pour accueillir 80 personnes) est actuellement en exploitation. Un logement de secours supplémentaire (destiné à accueillir 120 personnes) est prévu en réserve. Ce lot comprendra en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de BS, BL, AG, SO, LU, OW et NW.

title: CEP de Kreuzlingen (organisé pour accueillir 290 personnes) et logements de secours exploités par cette antenne (locaux de la protection civile). Deux logements de secours (organisés pour accueillir 95 personnes en tout) sont actuellement en exploitation. Un logement de secours supplémentaire (destiné à accueillir 100 personnes) est prévu en réserve. Ce lot comprend en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de ZH, SH, TG et ZG. De plus, des prestations en matière de sécurité (2 personnes ayant le profil «services de loge», du lundi au vendredi, pendant 9 heures) devront être fournies dans les locaux de l'ODM sis à la Förrlibuckstrasse 110, à Zurich.

description: CEP de Vallorbe (organisé pour accueillir 244 personnes). Ce lot comprend en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de VD, GE, VS, FR, NE, JU et BE.

description: CEP d'Altstätten (organisé pour accueillir 176 personnes). Ce lot comprend en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de SG, AI, AR, GL et SZ.

description: CEP de Chiasso (organisé pour accueillir 120 personnes) et logements de secours exploités par cette antenne (locaux de la protection civile). Un logement de secours (organisé pour accueillir 50 personnes) est actuellement en exploitation. Un logement de secours supplémentaire (destiné à accueillir 40 personnes) est disponible en réserve. Ce lot comprendra en outre tous les logements (dont les sites ne sont pas encore connus) qui seront éventuellement encore ouverts dans les cantons de TI, UR et GR.

title: services de patrouille dans les environs du CEP de Kreuzlingen.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP de Kreuzlingen.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP de Vallorbe.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP d'Altstätten.

description: Services de patrouille dans les environs du CEP de Chiasso.

title: (13100) 420 prestations de sécurité dans les logements de la Confédération

description: Le présent appel d'offres a pour objet toutes les prestations de sécurité relatives aux logements de l'ODM, comme les services de loge, de surveillance, de sécurité et de garde (accueil des visiteurs, contrôle des entrées, escortes, gestion de l'alarme et utilisation des installations inhérentes à la sécurité, contact avec les personnes récalcitrantes, etc.).De plus, des services de patrouille doivent être fournis dans les environs des antennes de l'ODM à exploitation illimitée (CEP d'Altstätten, de Chiasso, de Kreuzlingen et de Vallorbe).Tous les services sont à fournir durant la période du 1.1.2014 au 31.12.2015 avec options successives de prolongation de deux ans et ce, jusqu'au 31.12.2019 au plus tard.Prestation de base (dispositif de base)Services de sécurité (lots 1 à 5)Pour chaque CEP et chaque lieu d'hébergement: Lu-Ve durant 9 heures 1 chef, Lu-Di durant 24 heures 1 service de loge, Lu-Di durant 9 heures 1 service de loge, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre (féminin), Lu-Di durant 9 heures 1 service d'ordre, Lu-Di durant 9 heures 1 maître-chien. Pour chaque logement de secours, local de la protection civile (dépendance): Lu-Di durant 24 heures 1 service de loge, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre, Lu-Di durant 24 heures 1 service d'ordre (féminin), Lu-Di durant 9 heures 1 service d'ordre. Services de patrouille (lots 6 à 9). Pour chaque CEP: Lu-Di durant 9 heures 4 services d'ordre Lu-Di durant 9 heures 1 service d'ordre (féminin). Le temps de présence de tous les services de sécurité peut, au besoin, être prolongé (des situations exceptionnelles, comme l'accueil de personnes récalcitrantes, peuvent justifier une telle décision).La prestation de base doit constamment être adaptée aux circonstances propres à chaque site. Cet impératif est susceptible d'entraîner une augmentation ou une réduction des prestations de base (capacité à faire face aux fluctuations).En outre, il doit être possible de mobiliser à court terme et de manière sporadique des renforts ne figurant pas dans les prestations de base (p. ex. services de surveillance, gardes/surveillances de chantiers, etc.).


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

title: Forschungsstation Früebüel, Umbau und Erweiterungen Holzbau

description: Der landwirtschaftliche Betrieb Früebüel wird seit 1989 von der ETH Zürich als Forschungsstation genutzt. Er liegt auf dem Walchwiler Berg auf 1000 m ü.M. in der Bergzone II. Für diese Forschungsstation müssen die Stallungen angepasst werden, damit die Tiere, die im Sommer auf der Alp Weissenstein sind, im Winter auf dem Früebüel gehalten werden können. So sind Anpassungen in den Betriebseinrichtungen nötig, um im ehemaligen Kuhstall die Schafe unterzubringen. Zudem braucht es eine Erweiterung des Laufstallbereichs für die Mutterkuhhaltung und für die Einrichtung von flexiblen Forschungsplätzen (auch für Milchkühe) sowie zur Abdeckung des nötigen Güllelagerraums und die Anpassung des Futterlagerraums.

eligibilityCriteria: Allemand


title: Baumeisterarbeiten, Instandsetzung, 231-004 Tössbrücke Schöntal

description: Instandsetzung einer Stahlbetonbrücke über einem Gewässer.

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen, Teil A: Angaben der Vergabestelle.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 50
Referenzen Schlüsselpersonen: 10
Technischer Bericht: 35
Lehrlingsausbildung: 5
Preis: 50
Referenzen Schlüsselpersonen: 10
Technischer Bericht: 35
Lehrlingsausbildung: 5


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: H27 Val Prauost, Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 80 mm 1'130 t; AC T 16 N 50 mm 50 t; ungebundenes Gemisch 0/45 550 m3


title: Nuovo apparecchio centrale elettronico Chiasso Viaggiatori e aumento capacità

description: Prestations selon SIA 103, Phases 4.1.32 (projet de l’ouvrage), 4.1.41 (appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication), 4.1.51 (projet d’exécution), 4.1.52 (exécution de l’ouvrage), 4.1.53 (mise en service, achèvement)

eligibilityCriteria: Spese: nessuna Spese: nessuna


name: Meliorationsgenossenschaft Vals, Herr Alois Stoffel, Präsident, Vallée 183, 7132 Vals

title: Gesamtmelioration Vals, 20. Etappe

description: Abtrag/Schüttung ca.750m3;Fundationsmaterial ca.450m3;Entwässerung 1290 m;Steilböschung 625m2


title: Remplacement de l'ERP communal.

description: 1. Remplacer l'ERP actuellement en place par une nouvelle solution, hébergée en interne et se basant sur une technologie permettant une utilisation par un navigateur internet standard. Une consultation et saisie, rapide et intuitive, doit être possible depuis n'importe quel appareil communal connecté au réseau informatique interne. Il est ici spécialement pensé à l'accès des membres de l'exécutif pour le processus de visa des factures fournisseurs et autres documents;2. Reprise des données existantes avec l'historique des transactions;3. Mise en place de processus dématérialisé, notamment pour la gestion de la comptabilité fournisseur;4. Transition de la comptabilité communale vers MCH2;5. Possibilité d'évoluer le nouveau système vers une gestion électronique de documents (GED) et vers une dématérialisation des processus métiers;6. Mise en place de modules ressources humaines et intégration du système de gestion de temps de présence actuellement en place (Zeit AG);7. Garantir une formation adéquate des collaborateurs. Une attention toute particulière portera sur ce point, les collaborateurs étant amenés à travailler avec les modules relatifs à leur fonction.

awardCriteriaDetails:
Adéquation de l'offre au cahier des charges:
Aptitudes du soumissionnaire:
Conditions financières:
Adéquation de la solution aux scénarios prévus lors des auditions:

Secteur Informatique et télécoms

street: Rue de Savoie 1

OFISA Informatique SA

street: Chemin de la Rueyre 120


name: Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt Baubereich 2,à l'attention de Mila Jaeger, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Suisse, Téléphone: 043 259 29 38, Fax: 043 259 51 93, E-mail:

title: Universität Zürich, Botanischer Garten, Kuppelschauhäuser, Zollikerstrasse bei 107, 8008 Zürich

description: Instandsetzung Kuppelschauhäuser Betriebsgebäude und Anzuchtsgewächshäuser


name: Ecoservices SA,Rue de Veyrier 9 bis, 1227 Carouge, Suisse, E-mail:

title: Changement des fenêtres et portes-fenêtres de l'extension de l'école et de la salle de gym

description: Dépose des fenêtres et portes-fenêtres existantes et remplacement sur l'extension de l'école et la salle de gym.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Nettoyant extérieur pour trains de voyageurs

description: Aussenreiniger für Personenzüge -Neutraler Aussenreiniger (maschinell) -Saurer Aussenreiniger (maschinell) -Saurer Aussenreiniger (manuell) -Mückenentferner (maschinell/manuell)

eligibilityCriteria: selon documents de l’appel d’offres


title: Personaldienstleister Temporär-Stellen

description: Die Verkehrsbetriebe Zürich suchen für die Rekrutierung temporärer Mitarbeitender einen Personal-Dienstleister für kaufmännische und technische Berufe. Die Grundleistung wird für eine feste Laufzeit von drei Jahren vergeben. Optional kann der Vertrag durch die Vergabestelle zwei Mal um je ein weiteres Jahr verlängert werden


title: Wasserspender


description: Die Schaffhauser Verkehrsbetriebe VBSH und die Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen RVSH beabsichtigen insgesamt 4 Dieselbusse (3 Standardniederflurbusse und 1 Niederflurgelenkbusse) zu beschaffen. Die Ausschreibung umfasst zudem Optionen zur Bestellung von weiteren 65 Fahrzeugen (29 Standardniederflurbusse und 36 Niederflurgelenkbusse).Die hohe Anzahl der Dieselbus Optionen in der vorliegenden Ausschreibung ist darin begründet, dass diese eine Rückfallebene bilden für den Fall, dass das Projekt E-Busse inkl. Infrastruktur der VBSH nicht zeitgerecht umgesetzt werden kann bzw. von den zuständigen Gremien abgelehnt würde.

title: Beschaffung Dieselbusse RVSH/VBSH

description: Beschaffung Dieselbusse RVSH/VBSH

Verkehrsbetriebe Schaffhausen (VBSH)

street: Ebnatstrasse 145

name: Vermerk: "Nicht öffnen - Dieselbusbeschaffung 2018"

EvoBus (Schweiz) AG

street: Steinackerstrasse 19


description: Lieferung Montagen innere Spezialverglasung und Garderoben.

title: Primarschule Neugasse Bazenheid 274 Innere Spezialverglasungen

Politische Gemeinde Kirchberg

street: Gähwilerstrasse 1


title: Montagebau in Holz Wohnbaute Eich

description: Siehe Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen


title: Schulhaus Maladers, Gesamtinstandsetzung; BKP 231 Elektroinstallationen

description: BKP 231 Elektroinstallationen

eligibilityCriteria: Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019), das kantonale Einführungsgesetz zur IVöB 2019, EGzIVöB, und die dazugehörige Verordnung zum Einführungsgesetz der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (RVzEGzIVöB) vom 5. Juli 2022 sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Werkleistungen Anwendung. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zu Ausstand und Vorbefassung. Eine unzulässige Vorbefassung kann auch darin bestehen, dass nicht der Anbieter selber, sondern dessen enge Geschäftspartner an der Vorbereitung der Ausschreibung beteiligt waren.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Referenzen Unternehmung: 20
Ausreichende personelle Ressourcen: 20


name: Batimo AG Architekten SIA, Strengelbacherstrasse 4d, 4800 Zofingen, Suisse

title: Gesamtsanierung Siedlung Scheuchzerstrasse 85 Zürich

description: Gesamtsanierung Hochhaus, neu 70 Wohnungen Baustandard: MINERGIE BKP 421 Gärtnerarbeiten inkl. Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: Erfüllung der Eignungskriterien

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: (Wertigkeit gemäss nachfolgender Reihenfolge)::
1. Preis:
2. Verarbeitungsqualität/Kundenzufriedenheit:
Referenzobjekt ähnlicher Grösse und Komplexität (anspruchsvolle Bauweise):
Die Bauträgerin behält sich vor Eigenreferenzen zu bewerten.:
3. Termintreue:
Leistungsfähigkeit / Kapazität des Anbieters:
Die Bauträgerin behält sich vor Eigenreferenzen zu bewerten.:
4. Lehrlinge:
Anzahl Lehrlinge in der Unternehmung (prozentual):
(Wertigkeit gemäss nachfolgender Reihenfolge)::
1. Preis:
2. Verarbeitungsqualität/Kundenzufriedenheit:
Referenzobjekt ähnlicher Grösse und Komplexität (anspruchsvolle Bauweise):
Die Bauträgerin behält sich vor Eigenreferenzen zu bewerten.:
3. Termintreue:
Leistungsfähigkeit / Kapazität des Anbieters:
Die Bauträgerin behält sich vor Eigenreferenzen zu bewerten.:
4. Lehrlinge:
Anzahl Lehrlinge in der Unternehmung (prozentual):


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Division Personenverkehr

title: AUFARBEITUNG DOMINO KUPPLUNGEN


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Stadtgärtnerei, Grünplanung

title: Erlenmattpark, 3. und 4. Bauetappe, Fachplanerleistungen Landschaftsarchitekt

description: Es sind die Leistungen der Fachplanung Landschaftsarchitektur, gemäss SIA 105, für die Phasen 32 bis 53 zu erbringen. Die honorarberechtigte Bausumme von CHF 1'800'000.- setzt sich aus den BKP 13 (teilw.), 411 (teilw.), 415, 421 und 46 (teilw.) zusammen.

eligibilityCriteria: ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern ATB 3: Reaktionszeit vor Ort

awardCriteriaDetails:
Referenzauftrag Anbieter: 40
Referenzauftrag Schlüsselperson: 60


title: Nouvelle ligne ferroviaire Mendrisio-Stabio-Frontière Tronçons B, C et D Ligne CFF n° 634 Du km 0,745 (bifurcation ligne du Saint-Gothard) au km 6,549 (frontière Gaggiolo).

description: La nouvelle ligne ferroviaire FMV reliera la ligne CFF du Saint-Gothard, au sud de la gare de Mendrisio, à la ligne FS Varese-Porto Ceresio au moyen de l’adaptation du tronçon existant (voie industrielle Mendrisio-Stabio) et de la réalisation d’un nouveau tronçon. La réalisation du tracé ferroviaire électrifié à partir de la bifurcation de la ligne du Saint-Gothard (km 0,745) à la frontière (Gaggiolo, commune de Stabio, km 6,549) fait l’objet du présent appel d’offres. Les travaux comprennent l’exécution de la voie, y compris infrastructure, base asphaltée et préballastage, la réalisation d’ouvrages divers, des fondations pylônes de la ligne de contact et des signaux, les interventions routières liées à la réalisation de passages sous voie et quelques interventions de nature environnementale. L’ensemble du tracé ferroviaire est subdivisé en tronçons distincts B, C et D, avec des caractéristiques spécifiques. Pour le tronçon B, une deuxième étape d’exécution est prévue pour la réalisation de la voie de gauche entre le pont A2 et le pont sur le Laveggio. Métrés principaux: Excavations: mc 163'000 Remblais: mc 45'000 Infrastructure: mc 32'000 Béton: mc 23'500 Coffrages: mq 37'500 Acier d’armature: t 2'200 Câbles, précompression: m 1'650 Paroi berlinoise: mq 1'500 Palplanches: mq 8'600 Etanchéité: mq 3'500 Revêtement bitumineux: t 19'000

eligibilityCriteria: 24.06.2010 CHF 500.00 La transmission de la documentation d’appel d’offres s’effectuera après le paiement des frais de reproduction.


name: armasuisse Einkauf und Kooperationen CC WTO

title: Schneefrässchleudern.

description: Die bestehende Flotte der Schneefrässchleudern in den Betrieben der Logistikbasis der Armee soll ersetzt werden. Zweck der neuen Schneefrässchleudern ist die Schneeräumung auf Infrastrukturflächen bei Bauten des VBS. Die Schneefrässchleudern werden für die schnelle und großflächige Schneeräumung von Waffen-, Schiess- und Ausbildungsplätzen sowie das Öffnen von Zugangsstraßen und teilweise öffentlichen Straßen/Wegen verwendet.

street: Rodtmattstrasse 110

Aebi & Co. AG Maschinenfabrik

street: Buchmattstraße 56


name: Universität Zürich, Direktion Immobilien und Betrieb, Baubetriebe II

title: BKP 281 Bodenbeläge aus Holz / Hohlböden

description: Das Gebäude in der Kantonsschule 3 wurde ab 2012 von der Pädagogischen Hochschule übernommen. Die Nutzer klagen über körperliche Beschwerden bedingt durch Sitzen an schräg stehenden Stühlen und Tischen. Die Ursache findet sich in den unebenen Bestandsböden, die mit baulichen Massnahmen korrigiert werden sollen.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Qualität: 45
Lehrlingsausbildung: 5


title: Achat de véhicule pour la police


name: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun

title: N09.72-010, Simplon-Dorf Jordiguhittini, BSA H27 Hauptlos Jordiguhittini

description: Simap 02.11.2015

eligibilityCriteria: Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: Preis,: 50
ZK2: Qualität Ausrüstung und Ausführungen,: 40
- ZK2.1: Technischer Bericht, Auftragsverständnis,: 15
- ZK2.2: Eingesetzte Komponenten,: 15
- ZK2.3: Bauprogramm und Bauablauf,: 10
ZK3: Organisation,: 10
- ZK3.1: Organisation Anbieter und Schnittstellenmanagement,: 4
- ZK3.2: Verfügbarkeit Schlüsselpersonen,: 4
- ZK3.3: QM-Konzept, Risikoanalyse,: 2
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die ganze Note ohne Dezimalstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
Die Bewertung der Angebote erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuschlagskriterien::
ZK1: Preis,: 50
ZK2: Qualität Ausrüstung und Ausführungen,: 40
- ZK2.1: Technischer Bericht, Auftragsverständnis,: 15
- ZK2.2: Eingesetzte Komponenten,: 15
- ZK2.3: Bauprogramm und Bauablauf,: 10
ZK3: Organisation,: 10
- ZK3.1: Organisation Anbieter und Schnittstellenmanagement,: 4
- ZK3.2: Verfügbarkeit Schlüsselpersonen,: 4
- ZK3.3: QM-Konzept, Risikoanalyse,: 2
PREISBEWERTUNG:
- Das tiefste bereinigte Angebot erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).:
- Es werden die bereinigten Nettoangebotssummen, ohne Skontoabzug und ohne MWST verglichen.:
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien::
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = normale, durchschnittliche Erfüllung; durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = gute Erfüllung; qualitativ gut:
5 = sehr gute Erfüllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punktberechnung::
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5
Für die Multiplikation mit dem Gewicht des Kriteriums ist die ganze Note ohne Dezimalstelle mit zu berücksichtigen, beim Preis die Hundertstelstelle.:


name: Stadt Baden Abteilung Planung & Bau Frau Kerstin Schmücking

description: Umbau und Sanierung Schulhaus Pfaffechappe in 5400 BadenBKP 244 Lüftungsanlagen

title: Umbau und Sanierung Schulhaus Pfaffechappe in 5400 Baden BKP 244 Lüftungsanlagen

street: Rathausgasse 5

FN Lufttechnik GmbH

street: Härdlistrasse 11


title: Erneuerung Unterwerk Stenna und Neubau Bürogebäude mit Lager, BKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Erneuerung des Unterwerkes Stenna und Neubau Bürogebäude mit Lager

awardCriteriaDetails:
Preis: 90
Referenzen: 10


name: Flughafen Zürich AG,à l'attention de Thomas Graber, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen, Suisse, Téléphone: +41 (0)43 816 24 90, Fax: +41 (0)43 816 44 44, E-mail:

title: P16AA004.01 Zone A Hochbau GSA, BKP 211.1 Gerüst + prov. Bereitstellung Paket 1

description: - Gerüst prov. Bereitstellung - Gerüst Frühgepäckspeicher - Gerüst A40 und D2

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenz: 20
Auftragsverständnis / PQM: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Sanierung Theater Basel, BKP 285.1 Innere Malerarbeiten

description: Steigzonen Büros SW-Fassade, Lüftungsvorsatzschalen Foyer E05/06/07, Allg. Ausbesserungen, Metallgeländer, Absturzsicherungen, Türen und Verkleidungen zu Elektrosteigzonen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.


description: Exécution d'installations de courant faible et de courant fort pour un EMS de 52 lits et un CAT de 7 places.

title: Construction d'un EMS à Bussigny / Marché n°14, électricité

Fondation les Baumettes

street: Avenue des Baumettes 120


title: Modernisierung und Sanierung St. Jakobshalle Basel, BKP 281 Plattenarbeiten im Foyer

description: Lieferung und Verlegung von Feinsteinzeugplatten in 2 Etappen.

awardCriteriaDetails: Preis: 100


name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

title: Alte Reithalle, BKP 379.2 Bühnentechnik


title: Elektroarbeiten Werkstätte Bönigen

description: Spätestens ab 2027 wird die BLS alle grossen Reparaturen und Revisionen in der Werkstätte Bönigen konzentrieren. Die Bündelung ermöglicht es, diese Arbeiten für die BLS zentral, effizient und betrieblich sinnvoll abzuwickeln. Aus diesem Grund wird die Werkstätte in den kommenden Jahren umgebaut und erweitert. Von 2019 bis 2027 baut die BLS in Bönigen mehrere neue Gebäude. Auf dem bestehenden Areal entstehen eine neue Triebdrehgestell- und Radsatzhalle, eine Logistikhalle, eine Lange Halle für 105 Meter lange Züge mit Malerei, ein Verwaltungsgebäude und eine Produktionshalle 2. Diese Ausschreibung bezieht sich auf die Elektroarbeiten für die lange Halle, Malerei und die Produktionshalle 2.

eligibilityCriteria: aucun

awardCriteriaDetails:
Gesamte Wirtschaftlichkeit: 75
Lösungskonzept: 15
Referenzen/Schlüsselpersonen: 10


name: SILL Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA, à l'attention de Pierre Menoux,Rue Haldimand 17, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 21 324 08 08, Fax: sans indications, E-mail:

title: ENC_AO_CFC 11/17/20 DEMOLITIONS, TRAVAUX SPECIAUX & TERRASSEMENTS

description: EN COJONNEX Construction de 3 Immeubles de logements et d'un parking

eligibilityCriteria: Se référer aux documents et informations qui figurent dans l'appel d'offre


name: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)

title: Energieverbund Schlieren Süd, Installation Heizung, Kälte

description: Die Anlage für das Postzentrum Mülligen wie auch für den Energieverbund Süd wurde 2004-2006 realisiert. Damit die Anlage zur Erfüllung der jeweiligen Kundenverträge möglichst ohne gravierende Ausfälle weiterbetrieben werden kann, müssen einige Komponenten ersetzt bzw. erneuert werden. Mit dieser Ausschreibung werden die Installationsarbeiten Heizung und Kälte angefragt.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.

awardCriteriaDetails:
Preis: 45
Qualität, Referenzen: 40
Leistungsfähigkeit des Unternehmens: 10
Lehrlingsausbildung: 5
Erläuterungen: Die Preisspanne wird aufgrund der erwarteten Preise auf 50% festgelegt.:


name: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue

description: Der Belchentunnel auf der N02 quert das Juragebirge. Der quellfähige Baugrund hat Schäden an der Tragstruktur verursacht, eine Sanierung der beiden bestehenden Doppelspurröhren ist daher dringend notwendig. Nach der Inbetriebnahme des Sanierungstunnels Belchen voraussichtlich im Jahr 2021 werden die beiden bestehenden Röhren nacheinander instandgesetzt.Für die Phasen Massnahmenprojekt/Detailprojekt (MP/DP), Ausschreibung, Unterlagen für die Ausführung (UfA), Maßnahmenausführung und Inbetriebnahme/Abschluss werden für die Instandsetzung der bestehenden Tunnelröhren Projektverfasser- und Bauleitungsleistungen für den Bereich Bau (Tunnel und Trassee) beschafft.Die Erarbeitung des Massnahmenprojekts ist bis Anfang 2021 geplant, anschließend folgen Submission, Ausführungsplanung und die Maßnahmenausführung bis ca. 2032.

title: N02, 120093, N2 TU BZI, 2e réfection du tunnel du Belchen (BZI)/auteur du projet de construction à partir de la phase 32; phases projet d’intervention (PI)/Projet de détail (PDET) jusqu'à l’exécution/la mise en service comprises

description: N02, 120093, N2 TU BZI, 2e réfection du tunnel du Belchen (BZI)/auteur du projet de construction à partir de la phase 32; Phases projet d’intervention (PI)/Projet de détail (PDET) jusqu'à l’exécution/la mise en service comprises.

street: Brühlstrasse 3

Lombardi SA Ingegneri Consulenti

street: Winkelriedstrasse 37