title: Ersatz des Veranlagungssystems Erbschafts-, Schenkungs- und Nachsteuern von natürlichen und juristischen Personen (E-VAS ESN)


name: Office des Ponts et chaussées du canton de Berne Routes Nationales, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, Suisse, E-mail:

scheme: CPV

title: N5 Umfahrung Biel, Verfasser UVB 3. Stufe Zubringer (Mandat Z4)

documentType: tenderNotice

description: Le mandat contient les prestations pour la réalisation du rapport d'impact sur l'environnement 3ème étape y compris cahier des charges SER pour le projet partiel Raccordement Rive droite. L’appel d’offres porte sur un total prévu de 2'500 heures.

eligibilityCriteria: Das Angebot ist gültig, sofern : - es fristgerecht bei einer offiziellen Poststelle aufgegeben worden ist, - es an den gekennzeichneten Stellen rechtmässig unterschrieben ist, - es in Deutsch oder Französisch verfasst ist, - die Fragen der Selbstdeklaration (mit entsprechenden Nachweisen) im positiven Sinne und wahrheitsgetreu beantwortet sind. Unvollständige oder ungültige Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 30
(Projektleiter 10%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Lärmschutz 5%, Spezialist Gewässerschutz/Gewässerökologie 5%, Spezialist Störfallvorsorge/Ereignisbewältigung 5%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:
ZK1: Fachkompetenz des Schlüsselpersonals,: 30
(Projektleiter 10%, Stv. Projektleiter 5%, Spezialist Lärmschutz 5%, Spezialist Gewässerschutz/Gewässerökologie 5%, Spezialist Störfallvorsorge/Ereignisbewältigung 5%):
ZK 2: Angebotspreis bereinigt,: 30
ZK3: Projektbezogene Organisation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen,: 20
(Struktur der Organisation 10%, Verfügbarkeit 10%):
ZK4: Auftragsanalyse,: 20
(Aufgabenverständnis 4%, Anmerkungen zu den vorgegebenen Honorarstunden, Korrelation des Honorarangebots mit der Organisationsstruktur 8%, Risikoanalyse 8%):
Preisbewertung::
Für die Berechnung der Note für den Preis wird ein lineares Modell benutzt. Das tiefste Angebot erhält die Maximalnote 5. Der Betrag [200% vom tiefsten Angebotspreis] entspricht der Note 1. Die Noten der übrigen Angebote werden zwischen diesen 2 Punkten linear interpoliert. Angebotspreise, die höher als 200% vom tiefsten Angebotspreis liegen, erhalten die Note 1. Das TBA gibt für die Berechnung des Angebotspreises, aufgrund seiner Erfahrungen aus anderen Projekten und auf Basis des SIA Leistungsmodells 112, pro Modul feste Stunden vor. Der Anbieter offeriert die Verteilung der vorgegebenen Stunden auf die Honorarkategorien, allfällige Rabatte auf die KBOB-Stundenansätze sowie die Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarkosten.:
Bewertung der übrigen Kriterien::
Die Bewertung erfolgt durch Zuteilung einer objektiv und komparativ ermittelten Note von 1.0 bis 5.0:

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Procédure ouverte

countryName: CH

initiationType: tender


currency: CHF

name: Biologie de l'environnement et sciences aquatiques Aquarius, Zaugg

name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

documentType: awardNotice

title: N05 Upn.Colombier-Cornaux — TP2 / Suivi environnemental de la phase réalisation SER.

description: L'Uplans N05 — Colombier-Cornaux — TP2 — Neuchâtel— Serrières— Saint-Blaise s'entend du PR 35.800 au PR 43.963. Le tronçon peut être divisé en deux secteurs:— Secteur Serrières – Neuchâtel Maladière (PR 35.800 à PR 40.600), d'une longueur d'environ 4,8 km (+ 0.8 km au titre de la liaison H20 entre l'échangeur de Champ-Coco et la jonction de Vauseyon), mis en service en 1993, et est essentiellement composé de tunnels et de tranchées couvertes en cuvelage,— Secteur Neuchâtel Maladière – Saint-Blaise (PR 40.600 à PR 43.963), d'une longueur d'environ 3.0 km et alternant trémies en cuvelage à l'air libre et tranchées couvertes mis en service en 1995. Ce sous-tronçon, classé comme route nationale de 2ème classe, traverse le territoire des communes de Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise.Les enjeux principaux de ce tronçon partiel TP2 sont les suivants:Les installations BSA du tronçon Colombier-Cornaux ont été mises en service en 1993-1995. La plupart d'entre elles ont aujourd'hui atteint la limite de leur durée de vie. Les éléments critiques sont le système de gestion et la commande de la ventilation. Ces installations ne correspondent plus aux nouveaux standards de l'OFROU. L'augmentation des exigences concernant la sécurité, les difficultés d'obtenir des pièces de rechange et l'accroissement des incidents sur les équipements actuels nécessitent la planification d'un renouvellement conformément aux exigences actuelles de l'OFROU.Le renouvellement et la mise en conformité des installations électromécaniques est donc un enjeu principal de cet Uplans.Le renouvellement du système de gestion fait l'objet d'un projet parallèle aux phases de réalisation de projet Uplans Colombier-Cornaux.Du point de vue du génie civil, les principaux enjeux sont liés aux besoins BSA: batteries de tubes, besoins pour la ventilation et la séparation aéraulique des tubes, besoins de place dans les locaux techniques.Il s'agit également pour le GC de régler les étapes de travaux et de circulation, afin de permettre un déroulement optimum des travaux, aussi bien pour le GC que pour le BSA.Enfin, les enjeux du génie civil portent également sur le renforcement structurel de certains ouvrages et sur la conservation de l'état de certains éléments dont la durée de vie est atteinte ou le sera avant l'UPlaNS suivant à l'horizon 2035.La réalisation de l'Uplans N05 – Colombier-Cornaux – TP2 – NeuchâtelNeuchâtel Maladière – Saint-Blaise Serrières— St-Blaise est prévue de 2016 à 2020.Les travaux seront principalement exécutés pendant la nuit.En 2015, des VoMa (Vorgezogene Massnahmen = travaux anticipés) seront exécutées dès avril dans le but de garantir la mise en indépendance des tubes du tronçon TP2 SSB jusqu'au commencement des travaux principaux.Tâche du suivi environnemental en phase de réalisation:L'accompagnement environnemental est responsable de la surveillance des aspects environnementaux lors de la réalisation des travaux de 2015 à 2020 et du contrôle des mesures exécutées.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

street: Place de la Gare 7

street: Faubourg du Lac 9


title: Raccordement de l'axe RC2170 Vilars-Saules Partie: Saules-Giratoire de la Côtière

description: Reconstruction et élargissement de la route existante sur 370m

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

mainProcurementCategory: works


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Gaetano Berardi,2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, Téléphone: 022 420 86 53, E-mail:

title: Mandat de prestation de services - Programme de projet SIRS Compétence de développement logiciel dans un environnement industriel / GIS (.NET / ESRI / ArcFM UT).

description: Le prestataire aura pour mission la conception, le développement et la mise en œuvre des projets décrits dans le cahier des charges. La prestation s’applique également aux tâches de maintenance et de support, selon ce même document.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les dossiers émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplômes, certificats, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo,Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail:

title: Foyer Sécheron - Espace de quartier (947P3L)

description: Travaux de revêtement de sol en grès + faïences Estimation : CHF 192'300.-

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: CHUV - Constructions, ingénierie, technique et sécurité

description: Dépose et évacuation de la couverture métallique existante, remplacement ponctuel de l'isolation thermique, sous-construction et couverture métallique comprenant tous les raccords au bâtiment existant y compris encaissements.

title: Remplacement de la couverture métallique en toiture

street: Rue du Bugnon 21


title: GPN - Grossprojekt Ausschreibungen

description: Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist die Auswahl von 2 kompetenten strategischen Grossprojekt-Partnern, welche neben einem breiten SAP Leistungsangebot auch den Anforderungen von grossen Businesstransformationen in komplexen Konzernstrukturen gerecht werden. Insbesondere in den Bereichen Business- und IT-Beratungskompetenz, Grossprojekt-Management und Ressourcen-Skalierbarkeit sowie der Nearshore-Lieferfähigkeit. Im Zentrum steht dabei die Unterstützung für das Programm Trans4mation. Folgende Zahlen illustrieren die Komplexität sowie kulturellen Herausforderungen: • Projektlaufzeit > 5 Jahre • Betroffene SBB Mitarbeitende ~20000 in über 100 Berufsgruppen • betroffene IT-Systeme ~450 • betroffene Geschäftsprozesse ~500 • IT-Schnittstellen ~4500 • Mitarbeitende im Projekt ~150 • Sys. Dok. in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch Der vollständige Beschaffungsgegenstand ist aus den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:

procurementMethodDetails: Selektives Verfahren


name: SPS Service Privé de Sécurité SA, succursale de Lonay

description: Prestations de surveillance du site de Dorigny (Université de Lausanne).

title: Prestations de surveillance du site de l'Université de Lausanne.

Prodem Conseils Sàrl

street: Avenue Tissot 2

street: Route de Denges 40


name: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW

title: BKP 244 Lüftungsanlagen, Ersatzneubau Espenhof Nord, Zürich

description: BKP 244 Lüftungsanlagen

procurementMethodDetails: Offenes Verfahren


name: Electric Claudio Merlo Lighting Equipment S.A.

name: Einwohnergemeinde der Stadt Aarau, Stadtbauamt

title: Alte Reithalle, BKP 379.5 Bühnenbeleuchtung


description: Bodenbeläge aus Linoleum

description: Schulanlage Mattenbach, Unterlagsboden

title: Schulanlage Mattenbach Winterthur; BKP 281.0 Unterlagsboden / BKP 281.2 Linoleum

description: Gemäss Pflichtenheft im Anhang.


description: Erstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Elektroinstallationen für den Neubau EMV ARA Rosenbergsau

title: Elektroinstallationen EMV

mainProcurementCategory: goods

Abwasserwerk Rosenbergsau

street: Rosenbergsaustrasse 11


title: Sporthalle Oberfeld Langnau i.E., BKP 232.2 Elektroinstallationen

description: Demontagearbeiten in bestehen der Turnhalle, Stark- und Schwachstrominstallationen in neuer Sporthalle und bestehender Turnhalle. KNX Installationen und Programmierung. Ohne Lieferungen von Apparaten, Tableau und Beleuchtungskörpern.

awardCriteriaDetails:
Preis: 80
Termin: 20


name: Gemeinde Küsnacht - Abteilung Liegenschaft

title: Kunsteisbahn Küsnacht_Werterhaltung und Neubau

description: Die Gemeinde Küsnacht ist Eigentümerin der Parzelle 11266 und der darauf befindenden Kunsteisbahn. Es sind dringende Sanierungen an der gesamten Anlage der Kunsteisbahn Küsnacht vorzunehmen Um den heutigen Bedürfnissen des Betreibers sowie den Vereinen nachzukommen, wird die ganze Anlage auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Zusätzlich wird das das Betriebsgebaüde (inkl.Restaurant) sowie die Hom-base der GCK als Neubau errichtet.

awardCriteriaDetails:
Preis: 60
Qualität: 40
Erläuterungen: genauere Angaben siehe Submissionsvorspann:


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Gesamtsanierung AWA Utengasse 36, Basel, BKP 211 Baumeisterarbeiten

street: Münsterplatz 11, Postfach

Anliker AG Bauunternehmung

street: Chrischonastrasse 2


name: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Projektierung + Realisierung

description:
Vor- und Bauprojekt
Honorarberechtigte Bausumme: ca. 9 200 000 CHF.

title: Limmattal-/Hönggerstrasse, Wipkingerplatz bis Limmattalstr. 90.

description:
Vor- und Bauprojekt.
Honorarberechtigte Bausumme: ca. 9 200 000 CHF.

street: Werdmühleplatz 3


title: Erweiterung Schulhaus und Aula Altikofen

description: Neubau eines Schulhauses in Holzelementbau an einen Treppenhauskern aus Beton. Neubau einer Aula in Holzelementbau.


name: Forasol S.A.,Route de Bettens, 1042 Bioley-Orjulaz, Suisse

name: Département des Finances - OBA Office des Bâtiments,Selon dossier d'appel d'offres K2, 1211 Genève, Suisse

title: AEM Ancienne Ecole de Médecine - Lot 10200 - Sondes géothermiques

description: Rénovation et transformation de l'Ancienne Ecole de Médecine et construction d'une annexe.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


description: Marché de service pour le transport des eaux usées de Leysin à Aigle, phases SIA 32 à 53 pour les prestations d'ingénierie suivantes [RPH SIA 103 (2020)]:— génie civil, géotechnique, béton armé et bâtiment (second œuvre, architecture et aménagements extérieurs),— CVS.Montant des travaux donnant droit aux honoraires: 8'280'000 CHF HT.

title: Transport des eaux usées de Leysin à Aigle — appel d'offres mandataire génie civil

RWB Hydroconcept SARL

street: Route des Bains 42

Stucky SA

street: Rue du Lac 33


title: 720.03 Pajüelbachbrücke - Tschiertschen Belagsarbeiten

description: AC 8 N 320 t


title: Ingenieurarbeiten Erneuerung Leitstelle

description: Der Ingenieurauftrag Umfasst die Projektierung der Automatisierung und Modernisierung der Zentralen Leitstelle der Engadiner Kraftwerke in Pradella, Scuol.

awardCriteriaDetails:
Honorarsumme: 30
Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Anbieters: 30
Projektorganisation des Anbieters: 30
Projektbezogenes Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltmanagement: 10


name: Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6, 8001 Zürich

title: Sanierung Wassereindringungen

description: 1 Kurzbeschrieb 1.1. Einleitung Seit der Inbetriebnahme des in den Jahren 1990 bis 1992 errichteten Erweiterungsbaus der Zentral-Bibliothek Zürich kam es laufend zu Wassereintritten an verschiedenen Stellen unterschiedlicher Intensität. Das globale Ziel ist die Wiederherstellung eines "trockenen" Gebäudes, welches seiner ursprünglichen Zweckbestimmung, ohne örtlich und zeitlich in der Nutzung infolge eindringenden Wassers eingeschränkt zu sein, gerecht wird. Nach der aktuellen SIA Norm 272:2009 soll die Dichtigkeitsklasse 2 (trocken bis leicht feucht, einzelne Feuchtestellen zugelassen, kein tropfendes Wasser an den trockenseitigen Bauwerksoberflächen) vollständig erreicht und die Dichtigkeitsklasse 1 (vollständig trocken, keine Feuchtestellen an den trockenseitigen Bauwerksoberflächen zugelassen) angestrebt werden. Die bestehende Sarnafil Grundwasserabdichtungssystem enthält Injektionsstutzen, um die Injektionsfelder nachträglich zu injizieren. Es werden alle Felder unterhalb der Bodenplatte und ca. 80 % der Wandflächen injiziert. Als Injektionsmittel ist voraussichtlich eine gelbildende Acrylharzsuspension vorgesehen. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen im Jahr 2017 begonnen und bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein. 1.2 Ablauf der Injektionen Die globale Injektionsstrategie wird in folgender Reihenfolge injiziert: – Zuerst werden die Injektionen für die Wandfelder durchgeführt – Es wird generell von oben nach unten etappiert – Nach Abschluss der Injektionen im Wandbereich finden die Injektionen im Bereich der Bodenplatte statt Für den Abdichtungserfolg mit entscheidend ist die Erkennung der verschiedenen untereinander verbundenen oder abgeschotteten Abdichtungskammern. Diese entscheiden letztlich das Vorgehen und die Schritte der Injektionen. Das Injizieren wird nach folgendem Schema durchgeführt: – Detektieren der zusammenverbundenen Injektionsstutzen und Feststellung der entsprechenden Abdichtungskammern – Entfernen von vorhandenem Wasser aus den Abdichtungsfeldern durch kombiniertes Ausblasen/ Aussaugen Füllen mit Acrylharzsuspension bis: Suspension am korrespondierenden Stutzen austritt und die Füllung des Feldes anzeigt bzw. zum Erreichen eines individuell festgelegten Schwellenwertes für das entsprechende Feld – Montage der lokalen Einhausung – Staubwände und Schutzmassnahmen – Erstellung von Wege für die Baustelle Felder und Injektionsstutzen, welche sich bei der Prüfung als nicht zugänglich herausgestellt haben, deren Injektion aber nach derzeitigen Überlegungen wesentlich für den Injektionserfolg sein können, sind durch Freilegen (Freispitzen) zugänglich zu machen und möglichst zu injizieren. 1.3. Einbau Entwässerungsprofile – Abbrucharbeiten (spitzen, fräsen, bohren) – Einbau Entwässerungsprofile im Bereich der wasserführenden Risse / Schacht – Anschluss Entwässerungsprofile an den Bodenabläufe.


description:
Travaux de génie civil
env. 5 700 m² de revêtement
2 000 m³ de grave I
Fouille pour conduite de gaz 650 m'
Fouille pour conduite d'eau 600 m'
Remplacement de 51 couvercles de chambre
Remplacement de 19 grilles sur sac.

title: Commune de Saint-Sulpice Rue du Centre — Chemin des Bochets.

Bureau d'ingénieurs Sabert SA

street: Av. du Léman 50


name: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain und Produktion Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost

description: Dans le cadre du programme BZU 23, il est prévu d’aménager les gares d’Arnegg, Bischofszell Nord et Flums, ainsi que leurs accès au chemin de fer afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Travaux de gros œuvre: construction d’un quai P55, 2 rampes, extension du point d’enraillement, fondations pour mobilier et installations à câbles, correction de la pente de 2 rampes existantes, adaptation du drainage de quai, rehaussement de quai à la hauteur P55, adaptation des accès au quai central au moyen d’une rampe et d’un escalier, démontage de la marquise existante et installation d’une nouvelle , démolition de la rampe d’accès existante et construction d’une nouvelle, couverture des rampes d’accès.

title: BZU 23: Lot G, LHand et maintien de la substance des gares de Arnegg, de Bischofszell Nord et de Flums

street: Vulkanplatz 11, Postfach


title: BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten

description: Festverglasung Lichthof, Handläufe, Geländer, Tablare, Arbeitsplatten.

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: Schenker Storen AG Zweigniederlassung Region Zürich

name: Gemeinde Maur, Zürichstrasse 8, 8124 Maur

title: Hochbauarbeiten

description: Die Gemeinde Maur ist Eigentümerin der Parzelle Kat. Nr. 6606 im Ortsteil Binz. Die Gemeinde beabsichtigt das Areal gemeinsam mit zwei weiteren Bauträgern zu überbauen. Die Gemeinde und die Wohnbau -Genossenschaft Maur (WOMA) möchten Mietwohnungen erstellen, die Institution Barbara Keller ( IBK) beabsichtigt die Realisierung eines Wohnheimes mit einer geschützten Werkstatt für Behinderte. Ziel der drei Bauträger ist die Realisierung einer hochwertigen Gesamtüberbauung mit einem in die Wohnsiedlung integrierten Heim für Behinderte. Dazu haben die drei Bauträger Anfang 2013 einen gemeinsamen Studienauftrag ausgeschrieben aus welchem das Projekt von Frei & Ehrensperger Architekten Zürich im April 2013 als Sieger hervorgegangen ist. Auf der Basis des Projektes Frei & Ehrensperger wurde die Parzelle parzelliert und der Landverkauf an der Volksabstimmung vom 23.11.2013 genehmigt. Am 09.12.2013 genehmigte die Gemeindeversammlung den Projektierungskredit für die Planungsarbeiten bis und mit Baueingabe. Die Baueingabe ist im Januar 2015 erfolgt. Die Urnenabstimmung über den Baukredit des Anteiles Gemeinde wurde am 08. März 2015 angenommen. Die drei Bauvorhaben werden gemeinsam zu erstellt. Der Bau hat im Februar 2016 begonnen. Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren für alle drei Lose (Los 1 Gemeinde , Los 2 WOMA, Los 3 IBK) gemeinsam. Die Gemeinde ist autorisiert für die WOMA und IBK diese Ausschreibung durchzuführen. Nach der Auftragserteilung werden drei Werkverträge mit den jeweiligen Bauträgern erstellt (pro Los ein Werkvertrag) Jeder Anbieter muss sämtliche Lose eingeben. Alle drei Lose werden nur an einen einzigen Auftragnehmer erteilt. Arbeitsgemeinschaften sind zulässig, müssen aber transparent deklariert werden. In diesem Falle müssen für jedes Mitglied der Arge die entsprechenden Nachweise gemäss dieser Ausschreibung mitgeliefert werden. D.h. pro Mitglied sämtliche geforderten Nachweise. Die federführende Firma ist klar auszuweisen.


name: Geriatrische Klinik St Gallen AG,à l'attention de Robert Etter, Rorschacherstrasse 94, 9000 St Gallen, Suisse, Téléphone: 071 243 81 11, Fax: 071 243 81 12, E-mail:

title: Geriatrische Klinik St. Gallen / Sanierung und Erweiterung SKP 211 Baumeisterarbeiten

description: Der Erweiterungsbau auf der Nordseite der bestehenden Geriatrie wird in Stahlbeton erstellt und ist nicht unterkellert. Das Erdgeschoss und die sechs Obergeschosse in Stahlbeton werden monolithisch mit dem Bestand verbunden. Im 7.OG wird eine Lüftungszentrale in Stahlbauweise erstellt. Die vertikalen Lasten werden über Ortbetondecken, vorgefertigte Betonstützen und zwei Ortbetonwände auf die Bodenplatte im EG und via Grossbohrpfähle an den Baugrund abgegeben. Im Ostteil des bestehenden Gebäudes wird ein neuer Bettenlift eingebaut. Diese Arbeiten werden parallel zum Neubau ausgeführt und erfordern den Rückbau von bestehender Substanz und dem Erstellen des neuen Liftschachtes in Ortbeton. Die Nordfassade besteht aus einer Fensterfront mit vorgehängten, vorfabrizierten Betonelementen. Die Stirnwände an der Ost- und der Westseite werden in Sichtbeton ausgeführt. Gesamte Baustelleneinrichtung, Mikropfähle im Bestand ca. 400 m, Grossbohrpfähle d500 ca. 400 m, Grossbohrpfähle d700 ca. 450 m, Deckenschalungen Typ 2 ca. 3'000 m2, Fertigteilstützen ca. 210 Stk., Sichtbetonwandschalungen ca. 500 m2, Liftschachtschalungen Typ 2 ca. 700 m2, Beton (NPK B und NPK C) ca. 1'400 m3, Bewehrungsstahl ca. 145'000 kg, Stahlbau ca. 16‘000 kg, vorfabrizierte Elemente ca. 140 Stk., Rückbau Stahlbeton ca. 370 m3, HDW-Abtrag ca. 30 m3, diverse Rückbauarbeiten im Umbau.

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung


name: Stadtverwaltung Gossau, à l'attention de Informatikdienst,Säntisstrasse 4, 9200 Gossau SG, Suisse, E-mail:

title: Acquisition de cahiers pour les enseignants. Les cahiers doivent Être "convertibles", c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir être utilisés en "tablette" en rabattant l'écran. Par conséquent, les ordinateurs portables doivent avoir un écran tactile ainsi qu'un stylet comme périphérique de saisie.

description: Beschaffung von Notebooks für die Lehrpersonen. Die Notebooks müssen «Convertible» sein, das heisst sie müssen durch Umklappen des Bildschirms als «Tablet» verwendet werden können. Folglich müssen die Notebooks einen Touch Bildschirm wie auch einen Stift als Eingabegerät besitzen.


name: Service informatique, à l'attention de Amey François,Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41 26 351 7184, E-mail:

title: Renouvellement des licences Microsoft

procurementMethodDetails: Procédure de gré à gré


name: Ruferheim Nidau Allmendstrasse 52, 2560 Nidau

title: Sanierung, An-, Um- und Neubau Ruferheim

eligibilityCriteria: Siehe Vorspann.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachfolgenden Angaben: Siehe Vorspann.:
Siehe Vorspann.:


title: (13120) 420 Déroulement des départs à l'aéroport de manière autonome sous la surveillance des autorités

description: Le présent appel d'offres porte sur toutes les prestations d'accompagnement en faveur des personnes relevant des domaines de l'asile et des étrangers qui quittent la Suisse, frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, de manière autonome par la voie aérienne sous la surveillance des autorités ainsi que des personnes titulaires d'une autorisation d'entrée en Suisse (par ex. admission pour des motifs humanitaires), y compris les services administratifs relevant des processus en amont et en aval. En outre, s'agissant des départs volontaires et des rapatriements sous contrainte, il y a lieu de fournir, le cas échéant, des services administratifs facturés à l'heure. Enfin, le prestataire doit assurer l'exploitation d'un service (guichet) dans la zone d'enregistrement.Le mandat porte sur les services de base suivants:Site de Zurich-Kloten (ZRH)- Un responsable (pourcentage du poste 100, poste à plein temps, interlocuteur pour le personnel chargé de l'accompagnement et pour les affaires opérationnelles ; la suppléance doit être assurée en son absence).- Un personnel d'encadrement suffisant pour être en mesure de fournir les services. Les personnes doivent être polyvalentes, notamment au regard de la préparation et du suivi des travaux administratifs.- Exploitation d'un service (guichet) dans la zone d'enregistrement, ouvert 2 à 3 heures (selon la compagnie aérienne) avant chaque vol (départ) prévu. Une personne se tient à disposition des intéressés.- Si nécessaire, divers services administratifs facturés à l'heure.Site de Genève-Cointrin (GVA)- Un personnel d'encadrement suffisant pour être en mesure de fournir les services. Les personnes doivent être polyvalentes, notamment au regard de la préparation et du suivi des travaux administratifs.- Exploitation d'un service (guichet) dans la zone d'enregistrement, ouvert 2 à 3 heures (selon la compagnie aérienne) avant chaque vol (départ) prévu. Une personne se tient à disposition des intéressés.- Si nécessaire, divers services administratifs facturés à l'heure.

Office fédéral des migrations (ODM)

street: Quellenweg 6

name: (13100) 420 prestations de sécurité dans les logements de la Confédération

DNATA Switzerland AG

street: Obstgartenstrasse 27


title: 244 Lüftungsanlagen

description: Sanierung Lehrschwimmbecken in der Oberstufenschulanlage Stadel

eligibilityCriteria: 26.02.2016 Kosten: Keine


name: Consorzio KWN BIASCHINA c/o Kummler + Matter SA,Via Cantonale 6, 6805 Mezzovico, Suisse

title: N2 Gallerie Biaschina e Gribbiasca – BSA, Lotto 8400 Comando traffico e segnaletica

documentType: cancellationDetails

description: I lavori oggetto del presente contratto consistono nella realizzazione e messa in esercizio dell'impianto comando traffico e segnaletica nella galleria Biaschina, nelle 2 zone d’approccio della galleria e nei tratti all'aperto dal km 81'980 al km 85'470. I principali elementi, completi di fornitura, posa e messa in servizio, sono di seguito esposti. In galleria: - no. 1 Calcolatore di Testa (CT); - no. 2 Calcolatori Subordinati (CS); - no. 1 lampeggiante a LED; - no. 30 semafori a LED a 2 luci; - no. 3 semafori a LED a 3 luci; - no. 40 segnali luminosi per chiusura temporanea corsia (FLS); - no. 6 segnali SMV a LED; - no. 12 segnali luminosi passivi (SOS); - no. 1 cartello di indicazione in 4 lingue; - no. 2 gruppi di spire di rilevamento traffico (2x2) inclusi gli equipaggiamenti di rilevamento; - no. 2 gruppi di spire di rilevamento traffico (3x2) inclusi gli equipaggiamenti di rilevamento. Nelle zone d’approccio: - no. 8 lampeggianti a LED; - no. 5 semafori a LED a 2 luci; - no. 55 segnali luminosi per chiusura temporanea corsia (FLS); - no. 12 segnali SMV a prisma; - no. 6 segnali SMV a LED; - no. 21 segnali statici; - no. 1 gruppo di spire di rilevamento traffico (2x2) inclusi gli equipaggiamenti di rilevamento; - no. 1 gruppo di spire di rilevamento traffico (3x2) inclusi gli equipaggiamenti di rilevamento. Inoltre: - smantellamento e smaltimento dell’intero impianto esistente (comando e segnaletica); - documentazione e collaudi richiesti nelle prescrizioni tecniche. La galleria della Gribbiasca non fa parte del presente contratto.

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri.

procurementMethodDetails: Procedura aperta


title: H3a Voa Fastasch - Voa La Schena Belagsarbeiten

description: Belag fräsen 25mm 90 m2; AC 8 N 30mm 60 t;


name: Stadt Adliswil, Liegenschaften, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil, Suisse, E-mail:

title: Sanierung und Umbau Hallenbad Adliswil - BKP 273.0 Innentüren aus Holz

description: siehe Submissionsunterlagen


name: Service des achats-approvisionnements / Hôpital Riviera-Chablais

description: Fourniture et installation de mobilier pour les logements du personnel.

description: Fourniture et installation de mobilier pour les zones d'attentes publiques et semi-publiques.

description: Fourniture et installation de mobilier pour les zones d'accueil.

street: Route de Morgins 54

InterOffice Valais SA

street: Avenue de Tourbillon 5

BATIPLUS S.A.

street: Route du Verney 7


title: Instandsetzung Schulgebäude Plantahof, Landquart / BKP 240 Heizungsinstallationen

description: Ersatz der kompletten Wärmeverteilung (Leitungen und Heizkörper), Heizlast 44 kW.


name: Einwohnergemeinde Hägglingen vertreten durch den Gemeinderat Hägglingen

title: Einfachturnhalle Hägglingen, Oberdorfstrasse, 5607 Hägglingen

description: Planen und realisieren einer Einfachturnhalle im Sinne eines Totalunternehmers zu festen Kosten/Terminen und Qualität.

eligibilityCriteria: Zur Teilnahme an der Präqualifikation sind Anbieter eingeladen, welche bereit und in der Lage sind, die Halle als Totalunternehmer zu einem garantierten Festpreis zu erstellen. Das können Teams von Architekten und Generalunternehmern, aber auch spezialisierte Anbieter von Turnhallen sein.


name: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, à l'attention de Marietta Weibel,Bundesgasse 33, 3011 Bern, Suisse, Téléphone: 031 321 73 14, Fax: 031 321 73 42, E-mail:

title: L’objet de cet appel d’offres est l’évaluation d’un soumissionnaire qui, en effectuant les tâches énoncées ci-dessous, développerait l’intranet et les espaces de travail ext. de la ville de Berne et les mettrait à jour de manière à ce qu’ils puissent être exploités dans le centre de calcul de la ville de Berne. Les tâches de base comportent - la mise à niveau à la version 5.1 de l’Open Source Software Plone utilisé, ainsi que la migration de l’intranet et des espaces de travail vers la structure de www.bern.ch, - le développement et l’intégration des fonctions de la page d’accueil, - la fourniture des concepts détaillés pour le développement du module spécifique de l’intranet, - la fourniture d’un concept de migration et d’un concept d’essai, - la participation à la mise à jour des documents de formation et des instructions, - la maintenance du logiciel pendant les six prochaines années. Les tâches facultatives comportent - l’élaboration et la mise en œuvre d’un concept visant à faciliter la gestion des espaces de travail, - des tâches supplémentaires au cours de la période contractuelle.

description: Gegenstand der Ausschreibung ist die Evaluation eines Anbietenden, der das Intranet u. die ext. Arbeitsräume der Stadt Bern mit der Ausführung der untenstehenden Arbeiten weiterentwickelt u. zum Betrieb im Rechenzentrum der Stadt Bern aktualisiert. Die Basisarbeiten umfassen - das Upgrade der eingesetzten Open Source Software Plone auf die Version 5.1 sowie die Migration des Intranets und der Arbeitsräume in das Framework von www.bern.ch, - Weiterentwicklung und Integration der auf der Startseite eingesetzten Funktionen, - Lieferung der Detailkonzepte für die Weiterentwicklung der intranetspezifischen Module, - Lieferung eines Migrationskonzepts u. des Testkonzepts, - Mitwirkung an der Aktualisierung von Schulungsunterlagen sowie Instruktionen, - Wartung der Software über die nächsten sechs Jahre. Die optionalen Arbeiten umfassen - die Erarbeitung u. Umsetzung eines Konzepts zur vereinfachten Handhabung der Arbeitsräume, - Zusatzarbeiten während der Vertragslaufzeit.

eligibilityCriteria: Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen.

awardCriteriaDetails:
Z1: Preis:: 30
Z2: Beurteilung Lösungskonzept / Fachwissen:: 25
Z3: Präsentation:: 25
Z 4: Referenzen der Schlüsselpersonen (Projektleitung und Stellvertretende Projektleitung):: 20


name: Stadt Zürich, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

title: Maschineller Winterdienst, Vergabeerhöhung

procurementMethodDetails: Freihändiges Verfahren


name: Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac

description: Mandataire dans le suivi des projets de tiers situés le long des axes des routes nationales N01, N05, N09, N12 et N20 (selon carte annexée) et couverts par l’Unité Territoriale 2 rattachée à la filiale d’Estavayer-le-Lac (F1).

description: Mandataire dans le suivi des projets de tiers situés le long des axes des routes nationales N05, N16, N18 et N20 (selon carte annexée) et couverts par les Unités Territoriales 1, 2 et 9 rattachées à la filiale d’Estavayer-le-Lac (F1).

title: 170023 - EP 5 exploitation - Prestations de mandataire dans le suivi de projets de tiers - Lot 1 (ID 8239) et/ou Lot 2 (ID 8240)

description: L’OFROU met en appel d’offres, pour chaque secteur couvert par les unités territoriales des UT 1, UT 2 et UT 9 rattachées à la filiale d’Estavayer-le-Lac (F1), les prestations suivantes :- Examen et suivi des projets de tiers ;- Appuis techniques à la Police des constructions.L’OFROU doit être informé, doit examiner et suivre tous les projets de tiers pouvant potentiellement influencer l'exploitation du réseau des RN. Il s’agit principalement de projets réalisés dans ou aux abords du périmètre des RN, qui influencent directement le réseau des RN.

street: Place de la Gare 7


name: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour

description: Les travaux suivants sont prévus dans le cadre du projet d'entretien UPlaNS — tronçon Trübbach — Haag (km 141 800 au km 157 500 de la N13/28), d’une longueur de 15,7 km, divisé en 3 étapes de 5 km chacune environ:— travaux préliminaires: consolidation de la berme centrale et réfection de la bande d’arrêt d’urgence.Travaux principaux:— remplacement de la chaussée en béton par une chaussée à revêtement (avec en guise de première étape un examen pour voir si une telle mesure est judicieuse et nécessaire),— démontage du revêtement HMT contenant des HAP sous la chaussée en béton et la bande d’arrêt d’urgence ou réfection,— remplacement de la bande d’arrêt d’urgence,— rénovation complète des équipements d’exploitation et de sécurité (EES),— réfection de tous les ouvrages d'art,— rénovation totale du drainage.Plus d'information voir ch. 4.5.

description: N13/28 UPlaNS Trübbach – Haag, auteur du projet EES.

street: Grüzefeldstrasse 41

name: Offres: N01/42, 46 UPlaNS ramification Zurich Est - Effr. mandats spécialistes / experts en trafic

Martin Meyer AG

street: Lukasstrasse 17


title: A28 Schanielabach - Freieck, Belagsarbeiten

description: AC T 22 N 70 mm 1'000 t; AC 8 N 30 mm 430 t; Abschlüsse aus Natursteinen 2'590 m; AC T 16 N 50 mm 880 t; Ungebundenes Gemisch 260 m3


title: Revision des Knorr-Brems-Systems im Rahmen der Hauptuntersuchung der Tramfahrzeuge des Typs Flexity.


title: N2 EP12 Bellinzona Lotto 8131 - Installazioni elettriche e impianti ausiliari

description: Vedasi punto 4.6 “Altre indicazioni”

eligibilityCriteria: Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri. - rispetto di tutte le prescrizioni legali, in particolare conferma del rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della parità salariale tra donna e uomo vigenti in Svizzera. - rispetto della struttura dell’offerta richiesta in base al documento “Documentazione relativa all’offerta per prestazioni di supporto al committente”. - accettazione senza riserve delle disposizioni contenute nel previsto documento contrattuale e delle condizioni generali (CG) della Confederazione secondo la documentazione del bando.


name: Direction générale des systèmes d'information (DGSI) État de Genève

description:
Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l'objet d'une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d'adjudication spécifique, rendue en faveur d'un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu'il est possible d'allouer à un seul soumissionnaire n'est toutefois pas limité.
À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé; si 3 postes correspondent au même profil, chaque soumissionnaire pourra proposer jusqu'à 6 candidats (curriculum vitae) correspondant à ce même profil. La DGSI se réserve toutefois le droit d'attribuer un candidat à un autre profil, pour autant que le profil en question corresponde aux compétences professionnelles du candidat.
Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants:
—1 concepteur senior: réf: 16-07-001;
—1 développeur java senior: réf: 16-07-002.

title: AO location de services, attribution de 2 postes externes pour la DGSI («LSE 2016-07»).

description:
Pour des raisons pratiques, la recherche des différents profils détaillés en annexe a fait l'objet d'une seule publication, mais chaque poste représente un marché distinct et donnera lieu à une décision d'adjudication spécifique, rendue en faveur d'un adjudicataire qui pourra être différent pour chaque poste à pourvoir. Le nombre de postes qu'il est possible d'allouer à un seul soumissionnaire n'est toutefois pas limité.
À chaque profil est attribuée une référence numérique. Chaque soumissionnaire ne pourra présenter que deux candidats par poste, et devra indiquer sur chaque CV présenté la référence du profil pour lequel ledit candidat est proposé; si 3 postes correspondent au même profil, chaque soumissionnaire pourra proposer jusqu'à 6 candidats (curriculum vitae) correspondant à ce même profil. La DGSI se réserve toutefois le droit d'attribuer un candidat à un autre profil, pour autant que le profil en question corresponde aux compétences professionnelles du candidat.
Le nombre de postes recherchés, le type de profil et sa référence sont les suivants:
—1 concepteur senior: réf: 16-07-001,
—1 développeur java senior: réf: 16-07-002.

street: Rue du Grand-Pré 64-66


name: Amt für Hochbau,à l'attention de René Mulle, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf, Suisse, Téléphone: +41 41 875 26 51, E-mail:

title: BKP 230.0 Elektroinstallationen

description: gemäss allgemeine- und besondere Bestimmungen. Umfang gemäss Leistungsverzeichnis

awardCriteriaDetails:
Preis: 65
Personaleinsatz‐Planung und Terminplanung: 10
Schlüsselpersonen - Referenzen: 10
Referenzprojekte und Erfahrungen bei der Realisierung von Umbauten unter Betrieb: 15


name: Service des routes division infrastructure routière

title: RC 422-B-P — Cronay — Menthue — route et estacade — élargissement de la chaussée et construction d'une estacade.

description: Rabotage/dégrappage d'enrobé : 8 100 tDécapage de terre végétale : 4 500 tExcavations : 22 000 m3Collecteurs : 3 700 m1Grave 0/45 : 19 000 m3Revêtements bitumineux : 14'000 tPieux forés : 800 m1Béton armé : 800 m3Aciers d'armature (hors pieux) : 105 tAncrages : 30 pcs

street: Place de la Riponne 10

Martin & Co SA

street: rue de Cossonay 28


name: Bundesamt für Straßen ASTRA Filiale Zofingen

title: N02, 080126, EP SCHÄNZL, EP Schänzli / I+K Unterstützung.

description: Das Erhaltungsprojekt EP Schänzli umfasst verschiedene Unterhalts- und Ausbaumaßnahmen gemäß der UPlaNS-Strategie des ASTRA. Neben den Instandsetzungsmassnahmen am Trasse N02/ H18 (ca. 10 km) und an den rund 90 Inventarobjekten (Brücken, Stützmauern, Über- und Unterführungen) sind insbesondere wichtige Instandsetzungsmaßnahmen am Tunnel Schänzli sowie der Aufweitung- und Ausbaumaßnahmen des Tunnel Hagnau vorgesehen. Neben der Tunnelaufweitungen wird mit der Erstellung eines neuen Überwerfungsbauwerkes ein weiterer Unfallschwerpunkt eliminiert. Weiter ist die Realisierung einer Strassenabwasserbehandlungsanlage und eines Stapelbeckens vorgesehen. Im Rahmen des Projektes wurde zudem der gesamte Erhaltungsabschnitt lärmtechnisch untersucht und die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen definiert.Die Filiale Zofingen möchte ab ca. Mai 2016 mit den regelmäßigen Informations- und Kommunikationsmassnahmen für das Erhaltungsprojekt Schänzli beginnen. In den vorherigen Projektphasen wurde bereits ein Informations- und Kommunikationskonzept erstellt, welches genehmigt vorliegt. Inhalt der vorliegenden Ausschreibung sind die Leistungen einer I+K Agentur für die Erarbeitung der vorgesehenen Maßnahmen aus dem entsprechenden Konzept.

street: Brühlstrasse 3

Leuzinger & Benz AG

street: Obere Bahnhofstraße 46


name: Kanton Schwyz, vertreten durch das Baudepartement des Kantons Schwyz

title: 2 / BS Seestrasse Lauerz

description: Belagsarbeiten: Aushubarbeiten 800 m3 fest Kiessand 450 m3 lose Planierarbeiten 8800 m2 Belag fräsen 8200 m2 Walzasphaltbeläge 2600 t Randabschlüsse 1450 m Schachtabdeckungen 60 Stück Ersatz Schmutzwasserleitung 65 m Durchlässe 3 Stück

awardCriteriaDetails:
Preis: 100
Das günstigste Angebot (niedrigster Preis) erhält den Zuschlag.:


name: Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur West, Filiale Thun

description: Das Bauprojekt dient als Überbrückungsmaßnahme der offenen Strecke zw. den Nationalstraßenanschlüßen Interlaken West und Ost bis zum eigentlichen EP (exkl. Tunnel Rugen und Lütschine). Die Hauptarbeiten sind Deckbelagersatz, Maßnahmen an div. Kunstbauten, Neubau Havariebecken und Pumpwerk sowie partielle Sanierung der Entwässerung, Neubau Einfahrt Gunten und Rauchtrennwände Rugentunnel, Neubau einer Mittelstreifenüberfahrt inkl. Signalportale, Erneuerung Markierung und teilweise Wildschutzzäune.Detailliertere Angaben zum Projektbeschrieb, insb. Angaben zu den Hauptmengen, ist der Ausschreibungsunterlage „Besondere Bestimmungen Bau" zu entnehmen.Charakteristische Hauptmengen:— Beläge Walz-/Gussasphalt 14 000 t,— Erdbau (Aushub, Zwischenlager, Wiedereinbau) 6 000 m3,— Werk-/Entwässerungsleitungen (Instandsetzung) 3 000 m,— Betonarbeiten (alle Betonsorten für diverse Bauwerke) 115 m3,— Betonabbruch 150 m3,— Fahrzeugrückhaltesysteme 1 800 m,— Spundwände 2 000 m2.

title: N08.56 110005 – UeMa EP Interlaken West – Ost offene Strecke – Baumeisterarbeiten (ID 3037)

street: Uttigenstraße 54

name: „Nicht öffnen – Offertunterlagen, N08.60 080290 EP Interlaken Ost-Brienz, BSA, Los E21 Beleuchtung“


name: Groupement d'architectes Philippe Peclard Rolle Fournier-Maccagnan Bex

title: Site scolaire du Martinet, Construction d'un nouveau bâtiment "D"CFC 902.1 Mobilier scolaire.

description: Construction d'une école de 16 classes avec salle de gym, bibliothèque scolaire et publique, un center socio-culturel et une école de musique.

street: P/A rue du Nord 4


name: CSD Ingénieurs SA,Chemin de Montelly78, 1007 Lausanne, Suisse

name: Travaux, environnement et mobilité, à l'attention de Alain Miquel,chemin du Bochet 10, 1260 NYON, Suisse, Téléphone: 022 316 47 50, Fax: 022 316 48 39, E-mail:

title: Réaménagement de la route du Stand à Nyon

description: Etablissement et exécution d’un projet de réaménagement de la route du Stand en faveur des mobilités douces par un ingénieur civil. Il comprend une tranche ferme constituée des phases 31 à 41 et d’une tranche conditionnelle constituée des phases 51 à 53 selon le règlement SIA 103. L'architecte paysagiste et l'ingénieur trafic feront l'objet de mandat séparé.

eligibilityCriteria: Voir les documents d'appel d'offre


title: Lieferung von Glasfaserkabeln.

description: Livraison de câbles à fibre optique de longueurs et d'exécutions diverses, selon spécifications techniques CFF (4 articles au total).

Konzerneinkauf Verbrauchsgüter SBB

street: Hilfikerstraße 1

Dätwyler Cabling Solutions AG

street: Gotthardstraße 31


title: PDAG - Erweiterung Forensik BKP 215.3 Pfosten Riegel Fassade

description: Projektbeschrieb Erweiterungsbau Forensik Die heutige Forensik, welche im Pavillon P7 untergebracht ist, soll mit einem Erweiterungsbau, eine Triagestation mit 7 Plätzen, einer Behandlungsstation mit 8 Plätzen und einer Massnahmenstation mit 11 Plätzen sowie einer Sicherheitsloge ergänzt werden. Dabei werden alle drei Stationen als geschlossene Stationen geführt, mit den dazugehörigen Schleusen. Ebenfalls wurde der Sicherheitsstandard betreffend Widerstandsklasse für die Triagestation mit einem entsprechenden Widerstand festgelegt und definiert. Die Sicherheitsloge stellt dabei sicher, dass der Zugang zu den Stationen (inkl. P7) nur gesichert möglich ist (für Patienten, Besucher, Personal sowie für die gesamte Ver- und Entsorgung).


title: BAV 80854 Schulanlage Hard

description: Instandsetzung BKP 211 Baumeisterarbeiten


name: Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KAIO)

description: Mit dem Beschaffungsvorhaben wird ein „Full-Outsourcing“ des Prüfungssekretariats angestrebt und die folgenden Hauptleistungen gesucht:— Eingangstor und Auskunftsstelle für Bildungsanbietende von vorbereitenden Kursen sowie für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten sowie für allgemeine Fragen zur eidg. Berufsprüfung „Spezialist/-in öffentliche Beschaffung“ in Deutsch, Französisch und möglichst auch Italienisch.— Vorbereitung und administrative Durchführung der Abschlussprüfungen für den eidgenössischen Fachausweis „Spezialistin/Spezialist öffentliche Beschaffung“,— Einsatz bzw. Aufbau eines elektronischen Informationssystems zur Unterstützung der Dienstleistungen.Hierfür wird ein langfristiger Vertrag angestrebt: 3 Jahre fix, mit 2 Verlängerungsoptionen von je 2 Jahren, insgesamt also 7 Jahre.

description: Prüfungssekretariat EFA Spezialist/-in öffentliche Beschaffung.

street: Wildhainweg 9

Federas Beratung AG

street: Mainaustraße 30


description: Neubau Erweiterung Betreutes Wohnen Gartenhof Steinach

title: BKP 240 Heizungsanlagen

description: BKP 240 Heizungsanlagen

Politische Gemeinde Steinach

street: Schulstrasse 5

Fürer AG

street: Haltelhusstraße 3


name: Marti Construction SA,Chemin d'Entre-Bois29, 1018 Lausanne 8, Suisse

title: Ecole du Couchant: 21100-Installations de chantier, Béton et béton armé, travaux de l'entreprise de maçonnerie

description: Le nouveau complexe scolaire du Couchant à Nyon s'inscrit dans la parcelle libérée par la démolition de l’actuelle école du Couchant. Il accueille dans un unique bâtiment une école primaire, un groupe parascolaire, une école de musique et les services PPLS. L’implantation du bâtiment tient compte du pavillon parascolaire du Cèdre Magique, déjà présent sur le site. Un grand préau couvert relie l’école primaire et le groupe parascolaire. Sous ce porte-à-faux sont localisées les entrées principales du programme. Des entrées indépendantes pour la salle de gym et les services PPLS sont prévues à proximité du parking.


name: API assistance professionnelle informatique SA

name: État de Vaud, direction des systèmes d'information

description: Mise à disposition de ressources qualifiées pour participer aux activités quotidiennes du service Desk.

title: AO — Ressources dervice Desk

description: AO — Ressources service Desk.

street: Avenue de Longemalle 1

street: Avenue des Boveresses 42 — Case postale 27


description: Gemäß Ausschreibungsunterlagen Teile A-D.Das Los 5.3 umfasst einen vollständig ausgerüsteten Flugaschenkran, im Wesentlichen bestehend aus:— Zweiträger-Flugaschenkran, vollständig ausgerüstet mit Kranfahrwerk, Laufkatze und Hubwerk,— Kranbahn mit Normkranschienen und Puffer,— 2 identische, hydraulisch angetriebene Zweischalengreifer, davon 1 als Ersatzgreifer,— komplette elektrotechnische Ausrüstung, inklusive Schaltschränke, Motorenschränke, Anschlusskasten, Energieführungskette, Antriebe und komplette Instrumentierung,— autonome Steuerung.

title: KEBAG Enova, Los 5.3 Flugaschenkran

description: Gemäss Ausschreibungsunterlagen Teile A-D.Das Los 5.3 umfasst einen vollständig ausgerüsteten Flugaschenkran, im Wesentlichen bestehend aus:— Zweiträger-Flugaschenkran, vollständig ausgerüstet mit Kranfahrwerk, Laufkatze und Hubwerk,— Kranbahn mit Normkranschienen und Puffer,— 2 identische, hydraulisch angetriebene Zweischalengreifer, davon 1 als Ersatzgreifer,— komplette elektrotechnische Ausrüstung, inklusive Schaltschränke, Motorenschränke, Anschlusskasten, Energieführungskette, Antriebe und komplette Instrumentierung,— autonome Steuerung.

KEBAG AG

street: Emmenspitz


title: Sanierung Salmsach - Kreisel Egnach

description: Tiefbau- und Belagsarbeiten

eligibilityCriteria: Gemäss Ausschreibungsunterlagen


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt

title: Neubau Schulhaus Sandgruben mit Sporthallen; BKP 23 Elektroanlagen

description: Erstellen der Elektroinstallationen für die Starkstromanlagen mit Hauptverteilung und Unterverteilungen, sowie der zugehörigen Lichtinstallationen inkl. Leuchtenlieferung und diversen Kraftinstallationen. Erstellung der Schwachstrominstallationen für das Kommunikationsnetzwerk und die Sicherheitsanlagen.

eligibilityCriteria: a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. b. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Angebotspreis: 70
Schlüsselpersonen: 30
Angebotspreis: 70
Schlüsselpersonen: 30


name: Armasuisse Kompetenzbereich Einkauf und Kooperationen CC WTO

description: La section accès au marché et conformité (MK) de la division radio monitoring et installations (RA) de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) vérifie, dans le cadre de son mandat légal (chapitre 8 de l’ordonnance du 25.11.2015 sur les installations de télécommunication [RS 784.101.2; OIT]), la conformité technique des installations de télécommunication qui ont été ou sont mises à disposition, mises en service, mises en place ou exploitées sur le marché suisse (article 36, alinéa 1, OIT). Le testeur de radiocommunication à acquérir doit prendre en charge la mesure des terminaux 3.9G et 4.xG.

description: Testeur de radiocommunication LTE pour 3.9G et 4.xG.

street: Guisanplatz 1

Yotavis AG

street: Hauptstrasse 28


title: Ersatz Gebäudeautomation Betriebsgebäude ewz in Zürich Oerlikon

description: Planung, Lieferung und Montage der Gebäudeautomation (GA), inklusive Management- und Automationsebene, M-Bus, Raumautomation (ERR), Schaltgerätekombinationen inkl. Elektrozähler und Ersatz Feldgeräte.

eligibilityCriteria: Es müssen mit dem Angebot Referenzen abgegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung vergleichbar sind.


name: Politische Gemeinde Erlenbach, Liegenschaftenkommission

title: Wohnüberbauung "Sandfelsen", 8703 Erlenbach Neubau von 5 Wohnhäusern à 6 Wohnungen mit Einstellhalle.

street: Seestrasse 59

Toneatti AG Jona

street: Stampfstrasse 50

Streuli Bau AG

street: Dorfstrasse 145

Baumgartner G. AG

street: Flurstrasse 41

Lenzlinger Söhne AG

street: Grossrietstrasse 7

TECTON AG Pfäffikon

street: Witzbergstrasse 22

Pamo Gerüste AG

street: Mattenweg 36

EMTRE AG

street: Zürcherstrasse 160

Griesser AG

street: Hardstrasse 6

Kowner Jakob AG

street: Seestrasse 79

ID Inotechnik AG

street: Lägernstrasse 27

Lufttechnik AG

street: Einsiedlerstrasse 31

Benz + Cie AG

street: Universitätsstrasse 69

ASTOR Küchen AG

street: Luzernerstrasse 3

AS Aufzüge AG

street: Friedgrabenstrasse 15


name: Stadt Bern Energie Wasser Bern Beschaffungsausschuss

title: Energiezentrale Bern Forsthaus, BKP 273.32 Allgemeine Schreinerarbeiten Los 2 BG

description: BKP 273.32 Allgemeine Schreinerarbeiten Los 2 BG Ausführung von allgemeinen Schreinerarbeiten im Betriebsgebäude: - Garderobenschränke = 320 m2 - Schränke = 200 m2 - Regale = 20 m2 - Offene Garderoben = 10 m2 - Waschtischabdeckungen = 50 m - Ablagen in Duschen = 25 Stk. - Sitzbänke = 12 Stk. (l=2.30) - Möbel in Werkzeugzimmer = 30 m2 - Möbel Empfang = 20 m2 - Trennwände = 260 m2

eligibilityCriteria: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen, Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip). - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden (Selbstdeklaration und weitere Bestätigungen). - Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:
Bereinigtes Nettoangebot des Anbieters: 70
Auftragsspezifische Referenzen: 30
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen. Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung.:


name: Gemeinde Wettingen, Bau und Planungsabteilung,à l'attention de Jürg Bischof, Alberich Zwyssig-Strasse 76, 5430 Wettingen, Suisse, Téléphone: 056 437 73 02, E-mail:

title: Sanierung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard BKP 346 Gewerbliche Kälteanlagen

description: Gegenstand der Arbeiten sind die Sanierung der Eisanlage und Umgebung, des Haupttraktes, des Hallenbades und des Saals. Das Sanierungsprojekt sieht eine Erneuerung der gesamten gut 40-jährigen Haustechnik wie Lüftung, Heizung, Warmwassererzeugung, Abwasserleitungen und Elektroversorgung sowie den Ersatz der Badewassertechnik für die bestehenden Schwimmbecken im Hallenbad und den Ersatz der Eistechnik vor. Dabei werden ganze Bauteile um- und neugebaut, sowie die gesamte Gebäudehülle auf den heutigen Stand gebracht. Die Arbeiten beinhalten die Lieferung und Montage der Geräte und Technik für die gewerbliche Kälte.


name: Service Marchés,Postfach 43, 4030 Basel, Suisse, E-mail:

title: ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS ET NETTOYAGE DES VOIRIES

description: Entretien espaces verts et le nettoyage des voiries de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse comprenant les prestations suivantes : fauchage, taille des haies, entretien des zones boisées et talus, éradication des plantes indésirables, contrôle et entretien des clôtures, ramassage manuel des déchets, vidage des poubelles. Montant maximum des prestations pour la durée du marché : 1 600 000 €HT - Le marché sera conclu sans minimum.

eligibilityCriteria: Ne peuvent accéder à un marché de l'Aéroport que les seules entreprises qui sont en règle avec les situations prévues dans la lettre de candidature citée ci-dessous. Sélection des candidats : Les candidats respectant les conditions administratives qui ne sont pas en situation d’exclusion et qui remplissent les conditions minimales de caractère financier et économique et disposent des capacités techniques et professionnelles suffisantes pour l’opération seront sélectionnés.

procurementMethodDetails: Procédure sélective


name: LMT SA,route de Bettens, 1042 Bioley-Orjulaz, Suisse

name: Ville de Lausanne, direction du logement et de la sécurité publique, service du logement et des gérances,,Place Chauderon 9, CP 5032,, 1002 Lausanne, Suisse

title: 1414 ABL-démolition abattoirs Lausanne

description: Démolition d'une partie des bâtiments du site des abattoirs de Malley.

eligibilityCriteria: Entreprises de la branche inscrites au Registre du commerce.


title: Bebauung Areal Stelzen Bruechstrasse / Stelzenstrasse 8706 Meilen

description: Aussentüren und Tore für Bebauung Stelzen Meilen

eligibilityCriteria: Deutsch

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 55
Qualität (Refernezen, Erfahrungen): 20
Fachpersonal, Verfügbarkeit: 10
Lehrlinge: 10
Qualitäts-, Umweltmanagementsysteme: 5


title: 1101 Umbau Predigerchor, Predigerplatz 33, 8001 Zürich

description: Neugestaltung Eingangsbereich und Erschliessung über sämtliche Geschosse (inkl. neuer Lift) Neugestaltung der Schatzkammer (Erdgeschoss)

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Preis: 60
Qualität/Referenzen: 30
Lehrlingsausbildung: 10
Preis: 60
Qualität/Referenzen: 30
Lehrlingsausbildung: 10


name: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Laboratorium für Anorganische Chemie (LAC)

description: The setup shall allow for the automated synthesis of colloidal nanocrystals in solution. The basis is a heatable reactor with efficient stirring and inert conditions during all steps of the synthesis. To obtain consistent results for the same experiment/procedure over multiple syntheses (either by simple repetition of the same conditions for one chemical system or parallel preparation of the product), the reaction conditions need to be maintained precisely. Fast injection, high mixing efficiency, and fast cooling are an essential part of the preparation of colloidal nanocrystals. The full description of the AMRSS and anticipated workflow are available as a separate file ‘Workflow description’.

title: Automated Multiple Reactor Synthesis System for Hot-Injection Synthesis of Colloidal Nanocrystals

street: Vladimir- Prelog-Weg 1-5/10


name: Services Industriels de Genève - Droit et Achats

description: selon le cahier des charges

title: Prestations de services en Gestion de projets et Business analyse pour l’informatique

description: selon le cahier des charges

street: 2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777


description:
Le présent appel d’offres porte sur transformateurs LC du réseau de courant de traction 15 kV/16,7 Hz des CFF. Ces transformateurs sont utilisés pour l’alimentation des consommateurs fixes, surtout pour les chauffages d’aiguille et pour l’approvisionnement en énergie d’installations techniques de l’exploitation ferroviaire. Le plus souvent, les transformateurs sont montés à env. 5-8 m de hauteur à partir du sol sur une console support fixée au mât LC.
                  Le présent appel d’offres prévoit l’adjudication du marché relatif à l’approvisionnement en transformateurs 25, 50, 100 et 200 kVA pour trois ans avec deux options d’une année supplémentaire chacune.
                  Les besoins annuels suivants sont à prendre en compte:
                  — transformateurs 25 kVA: env. 14 unités,
                  — transformateurs 50 kVA: env. 38 unités,
                  — transformateurs 100 kVA: env. 20 unités,
                  — transformateurs 200 kVA: env. 2 unités.

title: Transformatoren 15 kV

description: Transformatoren 15 kV

SBB AG Einkauf Infrastruktur

street: Hilfikerstrasse 3

Rauscher & Stoecklin AG

street: Reuslistrasse 32


name: Direction urbanisme, constructions et mobilité Hôtel de Ville, 3e étage

description: Le mandant souhaite se doter d’un mandataire unique multidisciplinaire qui mènera le projet de réaménagement du site du parc des sports.Ce mandataire sera représenté par un pilote, interlocuteur du mandant tout au long de l’opération.Le mandataire sera compétent en:— planification et coordination générales (pilote),— architecture du paysage,— ingénierie civil — direction des travaux,— éclairagisme,— spécialiste en terrains de sports,— architecture et ou urbanisme.Les enjeux principaux sont:— planification, à partir de l’avant-projet, et direction des travaux (ensemble des espaces publics, espaces verts, cheminements et voies de circulation dont voie verte, terrains de sports, infrastructures souterraines),— étude d’implantation des futurs bâtiments,— direction des travaux du collecteur d’eaux claires d'un futur quartier pour le tronçon qui traverse le site,— coordination du projet avec des objets qui se trouvent sur le site.

title: Réaménagement du parc des sports — Appel d'offres en procédure ouverte pour un mandataire général (groupement de mandataires ou bureau multidisciplinaire de planification générale et de coordination)

street: Place de l'Hôtel de Ville 1 — Case postale 272


title: Wartung, Weiterentwicklung und Betrieb SIDI


title: BKP 281.0 Unterlagsböden 1.OG – 4.OG

description: Siehe Submissionsunterlagen

eligibilityCriteria: Siehe Submissionsunterlagen

awardCriteriaDetails:
Preis: 50
Schlüsselperson auf Baustelle: 20
Personalressourcen: 10
Unternehmen / Ausführung: 20


name: Staufer&Hasler Architekten Generalplaner KSGR SUN

description: Geschwungene Geländer.Erstellen, liefern und montieren von Geländern und Handläufen aus Chromnickelstahl geschliffen (für Besucherbereiche) inkl. sämtlichen erforderlichen Nebenarbeiten. Detaillierte Angaben sind den in den Unterlagen beigelegten Dokumenten zu entnehmen.

title: SKP 272.27 Geschwungene Geländer

street: Industriestrasse 23


name: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt

title: Kantonsstrasse Nr. 108, Thal: Brücke Seegraben

description: Die Brücke wird in gleicher Lage mit verbreiterter Fahrbahn und Gehwegen erstellt. Während der Bauzeit wird der Verkehr umgeleitet. Approximative Hauptmengen: - Schalungen 300 m2 - Bewehrungen 15'000 kg - Beton 115 m3 - Beläge 390 t


title: Travaux de construction pour conduites

description: Baumeisterarbeiten für Gas-, Wasser- und Elektroanlagen - Grabenlängen: 1'500 m1 - Elektrorohrblöcke: 1'000 m1 - Elektro-Kabelschächte/-Verteilkabinen: 10 Stk. - Schlagvortriebe: 220 m1 - Gas- und Wasser-Hausanschlüsse: 25 Stk. - Gasdruckreduzierstation: 1 Stk.

eligibilityCriteria: - Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: - Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip) - Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden Wirtschaftliche, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und Garantiefrist nach SIA 118.

awardCriteriaDetails:
aufgrund der nachstehenden Kriterien Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Technische Kriterien: 20
Der Unternehmer hat mit dem Angebot einen technischen Bericht einzureichen, in welchem er auf objektspezifische Aspekte eingeht.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die übrigen Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung:
.:
Beschaffungspreis, gemäss Angebot: 80
Technische Kriterien: 20
Der Unternehmer hat mit dem Angebot einen technischen Bericht einzureichen, in welchem er auf objektspezifische Aspekte eingeht.:
Bewertung Preis: Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis sind Minuspunkte möglich.:
Die übrigen Kriterien werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der gewichteten Bewertung:
.:


name: Département des constructions et des technologies de l'information - DCTI - Office des bâtiments,Selon dossier d'appel d'offres k2, 1211 Genève 8, Suisse

title: Rénovation du CO de Budé - Installations de chauffage

description: Travaux de chauffage dans le cadre de la rénovation complète du CO de Budé

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). L´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer.


name: Infrastruttura — Progetti Multiprogretto, Olten, Team 2 Bellinzona

description: Le projet comporte la construction des ouvrages suivants:— filets de sécurité avec systèmes d’alarme en cas d’éboulement,— filets de protection avec système d’alarme pour la coulée des matériaux,— filets de couverture (filets Tecco),— ancrages pour roche,— digue de protection,— mise en sécurité contre des dangers ponctuels,— murs en béton.

title: QUA-MAG, Gambarogno — Opere di protezione — Linea 631, Quartino – Dirinella

street: Via Pedemonte 7


title: Aegerten Sanierung Ortsdurchfahrt

description: Die Ortsdurchfahrt Aegerten wird saniert. Der Belag ist im gesamten Perimeter zu erneuern (Abschnittsweise Deck-, Binder- und/oder Tragschicht). Die Randabschlüsse sind über weite Teile des Projekts neu zu erstellen. Im Ortskern werden zwei neue Bushaltestellen erstellt, die Fahrbahn wird durch eine Mittelinsel unterteilt. Der Knoten Schulstrasse / Bielstrasse / Alte Bernstrasse / Schwadernaustrasse wird umgestaltet. Werkleitungen für die Lichtsignalanlage des Knotens werden neu verlegt. Es kommt zu lokalen Anpassungen an der Strassenentwässerung. Bei einer lokalen Strassenverbreiterung im Bereich der Einmündung Kirchstrasse wird die bestehende Böschung durch eine neue Stützmauer ersetzt. Es gibt keine Losaufteilung.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis: 60
Fachkompetenz Schlüsselpersonal (Polier) Referenz vollständig vorhanden, 1 Strassenbau-Referenz mit Bauen unter Verkehr in den letzten 10 Jahren mit Baukosten von mind. CHF 300 000.00, 3 Jahre Berufserfahrung in der geforderten Position: 20
Bauprogramm; Sämtliche Arbeitsgattungen (inkl. Subunternehmungen) abgebildet, nachvollziehbare Beschriftung der Arbeitsschritte mindestens in Monaten, Bauphasenwechsel/-übergänge plausibel inkl. Personal-/Maschineneinsatz: 10
Auftragsanalyse; Auftragsanalyse auf max. 2 Seiten A4, beinhaltend: Plausibles Aufgabenverständnis und projektspezifischer Vorgehensvorschlag. Nachvollziehbare und projektspezifische Risiken mit Beurteilung der Eintretenswahrscheinlichkeit und Tragweite im Eintretensfall sowie Bezeichnung der Massnahmen zur Reduktion der Risiken. Nachvollziehbare und projektspezifische Chancen.: 10


name: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen

description: Gegenstand der Beschaffung ist eine zeitlich befristete (1 Jahr + Option für maximal 2 x 12 weitere Monate) Unterstützung des IWB-Projekteinkaufs bei der Durchführung von Submissionen durch externe Ressourcen, welche vor allem die Ausschreibungen der Warengruppen Dienstleistungen und Betriebsmittel koordinieren, jedoch auch Spitzen von Ausschreibungen anderer Warengruppen abdecken.

title: IWB Submissionsunterstützung.

street: Münsterplatz 11, Postfach

Sourcing Partner AG

street: Erlenauweg 17


title: BKP 230 Elektroanlagen

description: Elektroanlagen Stark- und Schwachstrominstallationen und - apparate

eligibilityCriteria: Komplett ausgefülltes Angebot in Papierform. Eingabe mit A-Poststempel

awardCriteriaDetails:
Preis: 70
Referenzen Unternehmung: 25
Schlüsselpersonen Projektleiter: 5


name: Universität Zürich, Portfoliomanagement Assetmanagement

description: Die Abteilung Forensische Pharmakologie und Toxikologie sucht nach geeigneten modernen UHPLC Systemen, welche ohne Probleme in unsere bestehenden LC-MS Konfigurationen eingepflegt (auch Software-technisch) und bestehende Methoden ohne grösseren Aufwand und Qualitätsverluste übertragen werden können.

title: UHPLC Anlage für LC-MS System

street: Stampfenbachstrasse 73

Shimadzu Schweiz GmbH

street: Römerstrasse 3


name: Ministère public de la Confédération MPC, Secrétariat général,Guisanplatz 1, 3003 Berne, Suisse, E-mail:

title: Joining Forces

description: Auf Bundesebene zeichnen sich insbesondere fedpol/BKP, die BA und das Bundesstrafgericht (BStGer) für die Strafverfolgung verantwortlich. Mit Einführung der neuen Strafprozessordnung (StPO) und des Strafbehördenorganisationsgesetzes (StBOG) im Jahr 2011 ergab sich ein neues Rollenverständnis und damit die Gelegenheit, die Zusammenarbeit der drei grundsätzlich unabhängigen Organisationen neu zu gestalten und präziser aufeinander abzustimmen. Daher beschlossen die Direktionen von fedpol und BA im August 2015, das Programm Joining Forces (JF) zu lancieren: Ein umfassendes Veränderungsvorhaben zur Verbesserung der gesamtheitlichen Zusammenarbeit im Straf- und Rechtshilfeverfahren auf Bundesebene. Ziel des Programms JF ist, basierend auf einer elektronischen Verfahrensakte, die Strafverfahren auf Bundesebene digital abzuwickeln.

eligibilityCriteria: Conformément aux conditions de soumission pour la demande de participation


name: Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

description: Siehe Beilage Ausschreibungsgrundlage Davos

title: Gesamtplanerausschreibung Neubau Gebäude D und Sanierung Montagehalle

street: Überlandstraße 129


name: Ingenieurgemeinschaft SY -Scheidegger + Partner AG

name: Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

description: Planer Leistungen im Bereich Tiefbau und Elektro. Für die Erstellung von 150 Verkehrszählstellen wird ein Planer für das Teilprojekt Tiefbau/Elektro gesucht. Der Auftrag beinhaltet auch die Dienstleistungen Projektverfasser Tiefbau/Elektro, die Fach-Bauleitung Tiefbau/Elektro, sowie die Ausschreibung der Arbeiten für die Umsetzung auf der Straße.

title: Verkehrsdatenerhebung VDE TP Tiefbau.

street: Entfelderstrasse 22

street: Martinsbergstraße 46


description: Die gesamte bestehende Lüftungsanlage inkl. der integrierten Kälteanlage wird demontiert und fachgerecht entsorgt. Im Raum werden neu 2 neue Klimaschränke installiert.

description: Bei der Depoterweiterung wird die bestehende Waschanlage durch eine neue Waschanlage ersetzt. Diesbezüglich werden 2 Varianten ausgeschrieben:— variante Kreislaufverbund System (KVS),— variante Aufstellung auf dem Dach.

title: Erweiterung Depot Glisergrund BKP 244 Lüftungsanlagen

description: Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) modernisiert in den kommenden Jahren ihren Fahrzeugparkumfassend. Bis ins Jahr 2023 werden 12 neue Einheits-Triebzüge „Orion“ beschafft. Bis ins Jahr 2028 folgen 15 weitere neue Einheits-Triebzüge. Diese Entwicklungen erfordern Anpassungen und Erweiterungenan den bestehenden Depots & Werkstätten im Glisergrund. Östliche und westliche Hallenerweiterungen, eine neue Unterflurhebeanlage, eine neue Waschanlage und mehrere Umbauarbeiten in den bestehenden Gebäuden werden realisiert. Gleichzeitig wird das Gleisfeld und das Stellwerk erneuert. Im Gleisfeld werden neue Abstellgleise, eine neue Aussengrube, eine neue Gleisharfe und neue Fahrleitungsanlagen erstellt.Zudem wird der Unterbau, der Oberbau und die Entwässerung auf den heutigen Ausbaustand gebracht, sowie die Sicherungsanlagen und die Werkleitungen entsprechend angepasst bzw. ergänzt.

Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG

street: Bahnhofplatz 7


name: Ville de Sion, Service Bâtiments et Constructions

description: Revêtements sols synthétiques: Fourniture et pose de lino et moquette au sol. Exigences acoustiques élevées.

title: Reconversion et transformation de l'ancienne HEVs en centre d'enseignement "Pôle musical" à Sion.

street: Rue de Lausanne 23


name: Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen, à l'attention de René Sieber,Kreuzbleicheweg 4, 9000 St. Gallen, Suisse, E-mail:

title: Mensa-Betrieb für das KBZ St.Gallen

description: Mit der öffentlichen Ausschreibung im offenen Verfahren im vom Staatsvertrag erfassten Bereich nach GATT/WTO sucht das Kaufmännische Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (KBZ St.Gallen) die wirtschaftlich günstigste Anbieterin. Folgender Beschaffungsgegenstand ist von Relevanz: - Mensa-Betrieb und die damit verbundene Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit Lieferung, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln - Inhousecatering - Automatenvending

eligibilityCriteria: Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.


title: N02, 180002, EINZM OT, Einzelmassnahmen Osttangente / Baumeister Unterführung Lagerhaus (Obj. 720)

description: L’objet 720 Passage souterrain de l’entrepôt a été achevé et mis en service en 1970. Il se trouve directement à la jonction autoroutière de Bâle-City. Il s’étend sur une longueur d’environ 440 m. Les mesures de construction comprennent les travaux suivants : • Rénovation des revêtements des routes, des chemins piétons et des éléments de drainage supérieurs ainsi que des couvercles de regard • Réfection globale du béton / renforcement du béton armé • Protection des surfaces des parois et murs de soutènement • Réfection du béton sur la sous-face / face supérieure du tablier • Colmatage en béton fibré à ultra-hautes performances et revêtement • Replacement des appuis de pont • Remplacement des joints de chaussée Remise en état de la protection anticorrosion des garde-corps

eligibilityCriteria: Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

awardCriteriaDetails:
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden::
ZK1: PREIS;: 40
Bereinigte Angebotssumme:
ZK2: QUALITÄT DES ANBIETERS;: 15
unterteilt in::
ZK2.1: Referenz Baustellenchef;: 10
ZK2.2: Referenz Bauführer;: 5
ZK3: QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS;: 15
unterteilt in::
ZK3.1: Technischer Bericht;: 10
ZK3.2: Installations- und Logistikkonzept;: 5
ZK4: BAUZEIT;: 15
Optimierung des Submissionsbauprogramms um die Verkehrsbeeinträchtigung zu verringern: Effektive Gesamtbauzeit des Unternehmers Bau (in ganzen Wochen) ab Beginn Instandsetzungsarbeiten Bauphase 1, ausgewiesene Reserven werden jedoch als Bauzeit betrachtet.:
ZK5: QUALITÄT UND PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN;: 15
Darstellung Arbeitsvorgänge, Plausibilität des Bauprogramms, Darstellung vorgeschlagene Einsatzplanung Aufzeigen/Erläutern des Bauablaufes, Aussagekraft des Bauprogramms, Darstellung kritischer Weg, Abhängigkeiten zwischen Arbeitsschritten / Etappen, Darstellung Reserven, Einhaltung Endtermin gem. Werkvertrag. Aufzeigen der eingesetzten Ressourcen. Berücksichtigung Arbeiten Dritter.:
Erläuterungen: PREISBEWERTUNG:
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.:
Die Kriterien ZK1, ZK2, ZK3 und ZK5 werden wie folgt bewertet::
- Gemäss Beschaffungshandbuch ASTRA:
Das Kriterium „Bauzeit“ ZK4 (Bauzeit) wird wie folgt bewertet::
Lineare Berechnung der Noten::
- Das Angebot mit der tiefsten bereinigten Bauzeit erhält die Maximalnote 5.:
- Angebote, deren Bauzeit genau der Bauzeit des Submissionsbauprogramms entspricht, erhalten die Note 1.:
- Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).:
- Angebote, deren Bauzeit über der Bauzeit des Submissionsbauprogramms liegen, erhalten die Minimalnote 0.:
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN:
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5::
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe:
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben:
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug:
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend:
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut:
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung:
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer:
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer: 5


name: Kanton Solothurn, handelnd durch das Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt

title: Revitalisierung Aareufer, Luterbach, Tiefbauarbeiten

description: Revitalisierung Aareufer Gesamtprojektumfang: - Liefern von ca. 14'000 m3 Kies - Einbau von ca. 22'000 m3 Kies - Liefern und einbauen von ca. 6'500 t Blocksteinen - Gestalten und modellieren von ca. 3'000 m2 Inselflächen - Abtransport von ca. 3'000 m3 Aushubmaterial

eligibilityCriteria: Bezahlung von Sozialabgaben, Steuern sowie Erfüllung weiterer Voraussetzungen zur Angebotseinreichung.

awardCriteriaDetails: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:


name: Universität St. Gallen - Ressort Informatik

description: Die HSG möchte eine Herstellerin/Lieferantin für Windows Client Endgeräte ermitteln, welche für die Beschaffung, Lieferung sowie Serviceerbringung (bezogen auf die offerierten Komponenten) tätig ist. Offeriert werden sollen ca. 400 Desktop-Computer, 1'500 Notebooks inkl. Portreplikatoren, 2'100 24-Zoll Monitore, 300 27-Zoll Monitore und 300 34-Zoll Monitore. Die Geräte werden gekauft.

title: Beschaffung, Lieferung und Services Windows Client Endgeräte

street: Rosenbergstr. 30

Bechtle Holding Schweiz AG

street: Gaiserwaldstrasse 6


name: IWB Industrielle Werke Basel,à l'attention de Projekteinkauf, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel, Suisse, E-mail:

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Lieferung von Stopfbüchsen- oder Kolbenschieberventile für das Verteilnetz Fernwärme der IWB.

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Lieferung von Keilplattenschieber für das Verteilnetz Fernwärme der IWB.

title: IWB, Armaturen (Schieber und Ventile) Fernwärme

description: Gegenstand der Beschaffung ist die Vergabe der Lieferung von Schieber und Ventile für das Verteilnetz Fernwärme der IWB.

eligibilityCriteria: - Vorlage einer Haftpflichtversicherung - Akzeptanz des Vertragsentwurfs - Einhaltung wirtschaftlicher Anforderungen - MwSt. Registrierung - elektronsicher Rechnungsversand (E-Invoicing) - Einhaltung IWB Lieferantenkodex - Bestätigung Technischer Support - Bestätigung Sprachanforderung Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

awardCriteriaDetails:
Angebotspreis:: 40
Referenzen:: 20
Technische Ausführung:: 20
KVS-Wert:: 20


name: Service études et constructions, à l'attention de Adrien,78 avenue de la Roseraie, 1205 Genève, Suisse, Téléphone: 022.37.23234, E-mail:

title: -HUG - DMWH 20210 - Bloc hybride GIBOR - CFC 243-245 Distribution hydraulique froid et chaud

description: Distribution de froid et de chaleur vers les blocs opératoires et l'IRM, refroidissement des dispositifs médicaux.

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


title: Mise en œuvre d'un data center de sécurité pour GILAI

description: Systèmes convergés (Vblock) et service d'hébergement et de réplication inter-sites (data center) y relatif.

procurementMethod: selective

GILAI — l'informatique des Offices AI

street: Rue des Moulins 18

Swisscom (Schweiz) AG

street: Alte Tiefenaustrasse 6


name: Commune de Courtelary, à l'attention de M. Favre,Grand-Rue 58, 2608 Courtelary, Suisse, Téléphone: 0329441601, E-mail:

title: Courtelary, Réfection pont du Moulin

description: Vu l’état du pont existant Pont du Moulin et la volonté de la commune d’avoir un ouvrage pouvant faire transiter le trafic routier 40to, le projet prévoit la démolition du pont existant et la reconstruction d’un nouveau de 12 m de portée. Afin de garantir un espace de 1.00m entre les hautes eaux et le dessous du tablier, le profil en long du pont et de la route d’accès a dû être rehaussé. Le projet comprend également l'aménagement de blocs d'enrochement dans la berge, l'aménagement de deux épis dans le lit et l'abaissement d'un seuil existant. Quantités principales: Démolition béton70m³ Excavation 650m³ Transport950m³ Matériaux d’apport, chaille et groise950m³ Béton80m³ Armature13'000kg Coffrage 290m² Etanchéité48m² Blocs de calcaires 275to Micropieux40m’ Revêtement bitumineux 60 to

eligibilityCriteria: Prix: aucun


name: Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), à l'attention de Monsieur Pascal Baudoux,Chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges, Suisse, Téléphone: + 41 21 316.43.60, Fax: + 41 21 316.43.95, E-mail:

title: Assainissement du bruit ferroviaire. Mesures d'insonorisation sur les bâtiments existants (assainissement et remplacement de fenêtres)

description: Prestations dans le domaine de la planification, de la direction des travaux, du suivi de chantier, de l'acoustique et de la thermique du bâtiment pour la réalisation de mesures d'insonorisation sur des bâtiments existants (assainissement et remplacement de fenêtres)

eligibilityCriteria: Selon les conditions contenues dans le dossier d'appels d'offres


name: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 Chur, Suisse, E-mail:

title: H19 Strassenkorrektion Rabius - Sumvitg, Baulos 1, Belagsarbeiten

description: Abdichtungen 120 m2; Berandungen 850 m; Fundationsschicht UG 0/45 900 m3; Planie 4'000 m2; Belag AC T 22 N 1'150 t; Belag AC 8N 90 t

eligibilityCriteria: Kosten: Keine


name: HOLINGER AG,à l'attention de Manuela Säuberli, Mellingerstrasse 207, 5405 Dättwil, Suisse, E-mail:

title: Betonsanierungsarbeiten für den Ausbau und die Sanierung der ARA Furthof

description: Betonsanierungsarbeiten in bestehenden Klärbecken und Faulräumen (Ersatz Betonbeschichtung, Fugensanierung, Korrosionsschutz)

awardCriteriaDetails:
Preis/Angebot: 50
Qualität/Referenzen/Erfahrung: 25
Fachpersonal/Verfügbarkeit: 25


description: 22161 Türen aus Metall.

title: Neubau Haus F / ZKI und Haus G / ZAP / BKP 22161 Türen aus Metall

description: 22161 Türen aus Metall.

Burkard Meyer Architekten BSA AG

street: Martinsbergstrasse 40


title: UNIVERSITE de GENEVE - SCIENCES II et III - Installations sanitaires

description: SC II (lot 1) : Transformation de 4 laboratoires existants en 8 laboratoires, travaux d'installations sanitaires. SC III (lot 2) : Transformation de locaux en 4 laboratoires, travaux d'installations sanitaires

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.


name: Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen, Kirchstrasse 17, 8280 Kreuzlingen

description: Lieferung und Montage von Geländern, Handläufen und Ersatz eines Garagentores

description: Lieferung und Montage von Eibaumöbeln, Küchenzeilen, Allg. Einrichtungen

description: Lieferung und Montage von Holzrosten auf Balkonen.

description: Lieferung und Montage von Schallabsorbierenden Wandelementen aus Holzwerkstoffen.

description: Leistungen für Bauzwischen- und Bauendreinigung

title: Vergabepaket 5

description: Umbau und Sanierung Haus A West, Alterszentrum Kreuzlingen


name: Business & Project Consulting Stärkle GmbH

title: Projektleitung;1 Zuschlag à total 8 100 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017

description: Projektleitung: 1 Zuschlag à total 8 100 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017.

title: Teilprojektleitung Betrieb, Organisation und Service;1 Zuschlag à total 2 160 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017

description: Teilprojektleitung Betrieb, Organisation und Service: 1 Zuschlag à total 2'160 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017.

title: Teilprojektleitung Implementierung;1 Zuschlag à total 6 210 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017

description: Teilprojektleitung Implementierung: 1 Zuschlag à total 6 210 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017.

title: Testmanagement;1 Zuschlag à total 2 700 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 3. Quartal 2016

description: Testmanagement: 1 Zuschlag à total 2 700 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 3. Quartal 2016.

title: Informationssicherheit und Datenschutz;1 Zuschlag à total 2 400 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2016

description: Informationssicherheit und Datenschutz: 1 Zuschlag à total 2 400 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2016.

title: Qualitätsmanagement Stufe Projekt;1 Zuschlag à total 5 130 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017

description: Qualitätsmanagement Stufe Projekt: 1 Zuschlag à total 5 130 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017.

title: Projekt Office;1 Zuschlag à total 7 200 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 1. Quartal 2017

description: Projekt Office: 1 Zuschlag à total 7 200 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 1. Quartal 2017.

title: Change Management;1 Zuschlag à total 1 800 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 1. Quartal 2016

description: Change Management: 1 Zuschlag à total 1 800 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 1. Quartal 2016.

title: Teilprojektleitung Kommunikation;1 Zuschlag à total 2 025 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017

description: Teilprojektleitung Kommunikation: 1 Zuschlag à total 2 025 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017.

title: Requirements Engineering;1 Zuschlag à total 1 890 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 4. Quartal 2016

description: Requirements Engineering: 1 Zuschlag à total 1 890 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 4. Quartal 2016.

title: Projektunterstützung an Standorten;1 Zuschlag à total 16 650 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 4. Quartal 2016

description: Projektunterstützung an Standorten: 1 Zuschlag à total 16 650 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 4. Quartal 2016.

title: Floorwalker;1 Zuschlag à total 15 400 Std.;Beginn der Arbeiten: 1. Quartal 2016;Ende der Arbeiten: 3. Quartal 2016

description: Floorwalker: 1 Zuschlag à total 15 400 Std.Beginn der Arbeiten: 1. Quartal 2016;Ende der Arbeiten: 3. Quartal 2016.

title: Einführungsbegleitung;1 Zuschlag à total 3 000 Std.;Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 4. Quartal 2016

description: Einführungsbegleitung: 1 Zuschlag à total 3 000 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 4. Quartal 2016.

description: Testen: 1 Zuschlag à total 8 100 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 3. Quartal 2016.

description: Qualitätsmanagement Stufe Projektsteuerung: 1 Zuschlag à total 810 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 2. Quartal 2017.

description: SCA Supply Chain Automation: 1 Zuschlag à total 34 200 Std.Beginn der Arbeiten: 2. Quartal 2015;Ende der Arbeiten: 4. Quartal 2019.

title: (1525) 532 Dienstleistungen UCC VBS ab 2015.

description: Der Marktübliche Begriff „Unified Communication and Collaboration“ (UCC) umfasst die Integration von Kommunikation und Zusammenarbeit ganz allgemein. Das Marktmodell des IKT Standarddienstes Büroautomation inklusive UCC wurde vom Bundesrat 2013 verabschiedet. Der eigentliche Aufbau der Produktivsysteme und der Betriebsorganisation wird in dezentralen Projekten der Leistungserbringer BIT und FUB geführt.Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist es, in der bezeichneten Periode bei Bedarf auf qualifizierte und erfahrene Personen für die Projektabwicklung und den Betrieb zurückgreifen zu können, sofern die prioritär vorgesehenen internen Leistungserbringer und Mitarbeitenden nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Die erforderlichen externen Dienstleistungen zur Erfüllung der Vorgaben für jeden geforderten Kompetenzbereich sollen unabhängig je in einem Los beschrieben, angeboten, bewertet, vergeben, vereinbart und erbracht werden.Da die einzelnen Aufgaben noch nicht im Detail geplant sind, sollen nach Möglichkeit die Aufraggeber in die Planung und Umsetzung mit einbezogen werden. Daher wird je Los ein Vertrag für Leistungen im Informatikbereich während der Bedarfsperiode ausgeschrieben.Im Vertrag werden geregelt:— die grundsätzlichen Elemente der Zusammenarbeit;— der Prozess der Leistungsvereinbarung;— die Qualifikation der eingesetzten Mitarbeitenden;— die Qualitätssicherung;— Stundenansätze für die definierten Rollen, auf denen die Berechnungen für die Angebote der einzelnen Arbeitspakete basieren;— Maßnahmen zur Beendigung des Vertragsverhältnisses.Das Vertragsmuster mit den Vorgaben für das Lieferantenmanagement liegt den Ausschreibungsunterlagen bei. Die Bedarfsstelle wird, gestützt auf den ausgeschriebenen Leistungsgegenstand, jeweils nach ihrem Bedarf Leistungen beim Auftragnehmer beziehen bzw. abrufen (vgl. Ziffer 3.5 des Pflichtenheftes).


name: Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

title: Fourniture, installation, mise en service, et formation des utilisateurs pour un IRM 3 t pour l'hôpital de Brig (HVS).

description: Fourniture, installation, mise en service, et formation des utilisateurs pour un IRM 3 T pour l'hôpital de Brig (HVS).

title: Fourniture, installation, mise en service, et formation des utilisateurs, pour une salle de radiologie numérique polyvalente pour l'hôpital de Sion (HVS).

description: Fourniture, installation, mise en service, et formation des utilisateurs, pour une Salle de radiologie numérique polyvalente pour l'hôpital de Sion (HVS).

title: IRM 3T et salle de radiologie numérique polyvalente pour l'hôpital du Valais (HVS).

description: Le présent appel d'offres porte sur la fourniture, l'installation, la mise en service, la formation des utilisateurs, la maintenance, et l'évolutivité d'un IRM 3 T pour l'hôpital de Brig (HVS) et d'une Salle de radiologie numérique polyvalente pour l'hôpital de Sion (HVS).

street: Chemin des falaises 1

Siemens Schweiz AG

street: Freilagerstrasse 40


name: ADV Constructions SA,Derrière-les-Bois 10, 1303 Penthaz, Suisse

name: actescollectifs architectes sa, à l'attention de t.friberg / c.bonvin,Av. Louis Ruchonnet 1, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 323 58 55, Fax: 021 323 58 50, E-mail:

title: Centre scolaire avec uape de Féchy

description: Réalisation d'un nouveau centre scolaire avec uape et parking souterrain

eligibilityCriteria: Ne seront retenues que les offres complètes arrivées dans le délai, signées par tous les membres et émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux et qui paient les charges sociales conventionnelles.


currency: EUR

name: Unisys (Schweiz) GmbH Zweigniederlassung Bern

name: Post CH AG / F7 / Corporate Procurement CC-WTO – Projekt VMware

title: VMware.

description: Im Rahmen des Projektes „VMware“ sollen geeignete Anbieter evaluiert werden, welche die Anforderungen der Post CH AG gemäß detailliertem Anforderungskatalog im Ausschreibungstool DecisionAdvisor zu bestmöglichen wirtschaftlichen Bedingungen erfüllen.Mit der Beschaffung sollen insbesondere die folgenden Ziele erreicht werden:— Abschluss eines neues Enterprise License Agreement für vier Jahre mit der Option für eine Verlängerung um weitere 4 Jahre;— Erwerb der erforderlichen Lizenzen;— Wartung der erforderlichen Lizenzen;— Erwerb von PSO Professional Service Organisation Credits der VMware Professional Services Organisation für Consultingleistungen gemäss PSO Professional Service Organisation Service Katalog;— Erwerb Service „VMware Technical Account Manager“ für die Vertragslaufzeit.Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind folgende Elemente:— Erwerb neuer VMware Lizenzen (1.1.2017 — 31.12.2020);— Erneuerung der Wartung der bestehenden Lizenzen (1.1.2017 — 31.12.2020);— TAM Technical Account Manager Dienstleistungen (1.1.2017 — 31.12.2020);— 1 500 PSO Credits.Die Post CH AG behält sich vor, von folgenden Verlängerungsoptionen Gebrauch zu machen:— Erwerb neuer VMware Lizenzen (1.1.2021 — 31.12.2024);— Erneuerung der Wartung der bestehenden Lizenzen (1.1.2021 — 31.12.2024);— TAM Technical Account Manager Dienstleistungen (1.1.2021 — 31.12.2024);— 1 500 PSO Credits.Bei Einlösung der Option für eine weiterführende Vertragslaufzeit um 4 Jahre können die Vergütungen für die Periode der Vertragsverlängerung (1.1.2021 – 31.12.2024) verhandelt werden. Eine allfällige Erhöhung darf jedoch die während der Vertragsdauer eingetretene Teuerung gemäß dem Landesindex der Konsumentenpreise nicht überschreiten.Für den Beschaffungsumfang und das Mengengerüst verweisen wir auf die Ausschreibungsunterlagen. Die Post CH AG weist mit Nachdruck darauf hin, dass es sich bei den Mengenangaben um Richtmengen handelt, die den Anbietern als Angebotsgrundlage dienen sollen. Sie behält sich Anpassungen dieser Mengen ausdrücklich vor.

street: Wankdorfallee 4

street: Chutzenstraße 24


name: Volksschul- und Politische Gemeinde Kemmental

description: BKP 230 Elektroanlagen

description: BKP 250 Sanitäranlagen

title: Mehrzweckhalle Kemmental

description: Abbruch einer bestehenden Turnhalle und Neubau einer neuen Mehrzweckhalle


title: (14144) 306 Organisation de la remise de prix du cinéma suisse 2016 (avec option 2017 - 2020).

description: Mandaté par la Confédération, le prestataire organise et met en oeuvre la remise des prix du cinéma Suisse en collaboration avec les autorités et organes (voir organigramme annexe 1). Le mandat englobe un "Event Management" complet avec un potentiel de visibilité élevé et durable.

Bundesamt für Kultur (BAK)

street: Hallwylstraße 15

name: Projekt (15128) 306 Vollzug Programm „Jugend+Musik“ 2016 (mit Optionen 2017 bis 2020)

mjm.cc AG

street: Weiherring 34

countryName: LI


title: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Digital Marketing