title: Popravilo aparata PHILIPS ALLURA Xper FD 20, ser. št. 819.

description: Predmet javnega naročila zajema popravilo aparata PHILIPS ALLURA Xper FD 20, ser. št. 819.

SB NOVA GORICA

name: Skupina za javna naročila, V roke: Katjuša Bizjak, SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI.


currency: EUR

documentType: awardNotice

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

description: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala DARS.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Odprti postopek

DARS d.d.

countryName: SI

name: oddelek za JN, V roke: Lidija Vončina, SI-3000 CELJE.

initiationType: tender


title: Zamenjava parovoda TE – TOL Julon – izvedba strojno inštalacijskih del.

mainProcurementCategory: works


title: Javno naročilo po odprtem postopku za nadgradnjo sistema e-VEM za integracijo v okolje EKT2, osnovno in dopolnilno vzdrževanje sistema e-VEM ter izvedbo usposabljanja referentov VEM.

description: Nadgradnja sistema e-VEM za integracijo v okolje EKT2, osnovno in dopolnilno vzdrževanje sistema e-VEM ter izvedba usposabljanja referentov VEM. Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

name: Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za finance, V roke: Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za finance, SI-1000 Ljubljana.


title: REKONSTRUKCIJA TRUBARJEVE ULICE - 2. SKLOP: GRADNJA KAMNITIH OPORNIH KONSTRUKCIJ.

description: Rekonstrukcija ulice - gradnja kamnitih opornih konstrukcij.

MESTNA OBČINA MARIBOR

name: Alenka Tovornik, V roke: Alenka Tovornik, SI-2000 MARIBOR.


name: IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.

name: Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.

name: PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.

name: PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.

name: ČADEŽ, mesarstvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o.

name: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.

name: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

title: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

description: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI.

title: SLADOLEDI

description: SLADOLEDI.

title: MESO IN MESNI IZDELKI KLAVNE ŽIVINE

description: MESO IN MESNI IZDELKI KLAVNE ŽIVINE.

description: PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI TER JAJCA.

title: ZAMRZNJENE RIBE IN RIBJE KONZERVE

description: ZAMRZNJENE RIBE IN RIBJE KONZERVE.

title: KRUH IN DROBNO PEKOVSKO PECIVO

description: KRUH IN DROBNO PEKOVSKO PECIVO.

title: SLAŠČIČARSKO PECIVO

description: SLAŠČIČARSKO PECIVO.

title: PICA

description: PICA.

title: SVEŽE IN SUHO SADJE

description: SVEŽE IN SUHO SADJE.

title: SVEŽE IN SUHO SADJE EKO

description: SVEŽE IN SUHO SADJE EKO.

title: SVEŽA ZELENJAVA

description: SVEŽA ZELENJAVA.

title: SVEŽA ZELENJAVA EKO

description: SVEŽA ZELENJAVA EKO.

title: JABOLKA

description: JABOLKA.

title: JABOLKA EKO

description: JABOLKA EKO.

title: KROMPIR

description: KROMPIR.

title: KROMPIR EKO

description: KROMPIR EKO.

title: ZAMRZNJENA ZELENJAVA

description: ZAMRZNJENA ZELENJAVA.

title: KONZERVIRANA ZELENJAVA

description: KONZERVIRANA ZELENJAVA.

title: KOMPOTI

description: KOMPOTI.

description: SADNI SIRUPI, SADNI SOKOVI IN ČOKOLADNO SADNE REZINE.

title: MLEVSKI IZDELKI

description: MLEVSKI IZDELKI.

description: TESTENINE, ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI.

title: OSTALO PREHRANSKO BLAGO

description: OSTALO PREHRANSKO BLAGO.

title: ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZ

description: ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZ.

title: Konvencionalna in ekološka živila.

description: 1. Skupina: mleko in mlečni izdelki 2. Skupina: sladoledi 3. Skupina: meso in mesni izdelki klavne živine 4. Skupina: perutnina in perutninski izdelki ter jajca 5. Skupina: zamrznjene ribe in ribje konzerve 6. Skupina: kruh in drobno pekovsko pecivo 7. Skupina: slaščičarsko pecivo 8. Skupina: pica 9. Skupina: sveže in suho sadje 10. Skupina: sveže in suho sadje eko 11. Skupina: sveža zelenjava 12. Skupina: sveža zelenjava eko 13. Skupina: jabolka 14. Skupina: jabolka eko 15. Skupina: krompir 16. Skupina: krompir eko 17. Skupina: zamrznjena zelenjava 18. Skupina: konzervirana zelenjava 19. Skupina: kompoti 20. Skupina: sadni sirupi, sadni sokovi in čokoladno sadne rezine 21. Skupina: mlevski izdelki 22. Skupina: testenine, zamrznjeni polizdelki iz moke in keksi 23. Skupina: ostalo prehransko blago 24. Skupina: čokoladno mlečni namaz

awardCriteriaDetails:
Cena: 60
Kvaliteta: 30
Embalaža: 10
Eko cena: 90
Embalaža: 10


name: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.

title: Tirnice 2014–2016.

description: Tirnice 2014–2016.

mainProcurementCategory: goods

street: Kolodvorska ulica 11

Voestalpine Schienen GmbH

street: Kerpelystrasse 199

countryName: AT

street: Kerpelystraße 199


title: OBNOVA OBJEKTOV V MESTNEM JEDRU v okviru operacije Oživimo staro mestno jedro Lendave.

description: Predmet javnega naročila je obnova objektov v starem mestnem jedru Lendave v sledečem obsegu: SKLOP A – obnova objektov na Glavni ulici, ki obsega - rekonstrukcijo obstoječega objekta na naslovu Glavna ulica 68 z dozidavo prizidka - obnovo objekta na naslovu Glavna ulica 70 Dela obsegajo zunanjo in notranjo prenovo ter vsa potrebna inštalacijska dela. SKLOP B – sanacija objekta na Ul. Svetega Štefana 21 Dela obsegajo zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo hidroizolacije objekta, obnova fasade in izvedba drenaže.

OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG

name: Danijela Levačič, SI-9220 LENDAVA - LENDVA.


PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

name: Jaka Grabeljšek, V roke: Valter Fabjančič, SI-6242 Materija.


title: Celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško.

description: Predmet naročila je ureditev Zasavske ceste z vsemi infrastrukturnimi vodi in obnovo državne ceste R3-679 Blanca - Brestanica.

INFRA d.o.o.

name: tajnistvo@infra.si, V roke: Carmen Povh, SI-8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM.


title: Tiskarske storitve

description: Tiskarske storitve

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethodDetails: Postopek s pogajanji brez predhodne objave Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D


title: Izbira izvajalca za izvedbo vodovodnih in kanalizacijskih priključkov in popravilo okvar na komunalni infrastrukturi za obdobje 2 let.

description: Predmet javnega naročila obsega gradbenega dela potrebna za izgradnjo/obnovo priključka, kot so razvidna iz popisa del ter tehničnih specifikacij in obsegajo zemeljska dela, betonska dela, zidarska in tesarska dela, specialna sanacijska dela (postavitev robnikov, kulirk, asfaltiranje).

Komunala Brežice d.o.o.

name: Komunala Brežice d.o.o., V roke: sprejemna pisarna, SI-8250 Brežice.


DARS d.d.

name: Oddelek za JN, V roke: Ida Car Meh, SI-3000 CELJE.


name: Magda Godec – Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

title: Plan 13

title: Plan 18

title: Plan 23

title: Plan 27

title: Plan 28

title: Plan 30

title: Plan 31

title: Plan 33

title: Olan 34

title: Plan 40

title: Plan 42

title: Plan 43

title: Izvajanje del v zimski službi.

description: Izvajanje del v zimski službi.

procurementMethod: direct

Nigrad, komunalno podjetje, d.d.

street: Zagrebška cesta 30

Rojas, Jasna Ivanek S.P.

street: Partizanska cesta 32

Pesel Janko

street: Spodnji Duplek

Izidor Brus s.p.

street: Majeričeva ulica 2

street: Mariborska cesta 9

Robič Ivan

street: Selnica ob Dravi

Aleš Požar S. P.

street: Zgornja Kungota 17F


name: SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA

title: Nakup kmetijskega traktorja.

description: Predmet javnega naročila je nakup kmetijskega traktorja.

name: marjeta.hribernik@kabelnet.net, V roke: Marjeta Urbas-Hribernik, SI-6230 Postojna.


title: Dobava električne energije za potrebe javnih zavodov in upravnih organov v občini Krško za leto 2015.


description: Predmet javnega naročila »Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine Premogovnik Velenje« je izdelava načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine Premogovnik Velenje (NFPP). Predmet javnega naročila ni poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja skladno z določbami ZFPPIP. Ne gre za finančno prestrukturiranje insolventnega subjekta, temveč gre za načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja, katerega izvedba bi omogočila izpolnjevanje pogodbenih zavez skupine PV v prihodnjih letih in nemoteno poslovanje družbe PV v interesu vseh deležnikov. Naročnik bo predmet javnega naročila dokončno definiral po izvedbi pogajanj s prijavitelji, ki jim bo priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila, in sicer na način, da bo naročnik po razgovoru z vsemi prijavitelji, ki jim bo priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila oblikoval povabilo k oddaji končnih ponudb, v katerem bo natančno definiral predmet javnega naročila, tako da bodo vsi prijavitelji, ki jim bo priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila lahko oddali končno ponudbo pod istimi pogoji ter za isti predmet javnega naročila.


title: 1

description: Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok skladno z Razpisno dokumentacijo.

title: 2

title: 3

title: 4

title: 5

title: 5

title: 7

title: 8

title: 9

title: 10

title: 11

title: 12

title: 13

title: »Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok«.

description: Predmet javnega naročila je izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma (predvidoma od 1.9.2014 do 30.6.2018). Pri tem bo naročnik v okviru predmetnega javnega naročila s: — prijavitelji, katerim bo priznana usposobljenost, sklenil okvirne sporazume za obdobje štirih let (predvidoma od 1.9.2014 do 30.6.2018), pri čemer bo naročnik na dve (2) leti odpiral konkurenco med ponudniki, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, z namenom oddaje javnega naročila za naslednje 24 mesečno obdobje; — ponudnikom, ki bo oddal popolno ponudbo in bo le ta glede na merilo najugodnejša, sklenil pogodbo za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje dveh (2) let od sklenitve pogodbe (predvidoma od 1.9.2014 do 30.6.2016 ter od 1.9.2016 do 30.6.2018).

Občina Gorenja vas-Poljane

street: Poljanska cesta 87


SB M. SOBOTA

name: Nabavna služba, V roke: mag. Andreja Stepanovič, SI-9000 MURSKA SOBOTA.


title: Izbira izvajalca storitev pomožnih komunalnih del.

description: Izvajanje storitev pomožnih komunalnih del.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

street: Savska cesta 34

Kariera d.o.o.

street: Tivolska cesta 48


title: Računovodsek storitve.

description: Izvajanje računovodskih storitev za potrebe Občine Podlehnik.


name: Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.

title: Vzdrževanje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter odvoz komunalnih odpadkov do 31.12.2015

title: Vzdrževanje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter odvoz komunalnih odpadkov.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

NEK d.o.o.

street: Vrbina 12

street: Leskovška cesta 2A


name: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana

title: Dobava opreme za sekundarno lokacijo 2.

description: Gre za dobavo opreme za sekundarno lokacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Dobava opreme za primarno lokacijo in sekundarno lokacijo 1.

description: Gre za dobavo opreme za primarno lokacijo in sekundarno lokacijo 1 v skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Nabava strojne in programske opreme za nadgradnjo in integracijo obstoječega informacijskega sistema in rezervnih lokacij za obnovitev po katastrofi.

awardCriteriaDetails:
Cena: 90
Potreben prostor v IT sobi: 5
Število trakov za zmogljivejše tračne enote potrebnih za kapaciteto 100 TB nekompresirano: 5

ARS

street: Zvezdarska ulica 1

S&T Slovenija d.d.

street: Leskoškova cesta 6

street: Litostrojska cesta 56


JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.

name: komunala.komerciala@siol.net, V roke: Marija Kočevar, SI-8340 ČRNOMELJ.


POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

name: Sektor za investicije in nabavo, V roke: Zdenka Trinko, SI-2000 MARIBOR.


title: KRPANOV DOM - VEČNAMENSKO SREDIŠČE

description: Predmet javnega naročila je izbor izvajalca GOI del in opreme za preureditev notranjih prostorov v Krpanovem domu v Pivki.

OBČINA PIVKA

name: Ludvika ŠABEC, V roke: Ludvika ŠABEC, SI-6257 Pivka.


OBČINA ŠENTILJ

name: Nives Erznožnik, SI-2212 ŠENTILJ V SLOV.GORICAH.


title: Laboratorijski material - pogajanja - 3. del.

description: Nabava laboratorijske ga materiala in sicer: - 1. sklop: Originalni reagenti in material vezan na biokemični analizator Dimension Vista 1500, - 2. sklop: Laboratorijski testi in kontrolni material (zap. št. 4, 5, 16, 17, 18, 19 in 20), - 3. sklop: Potrošni material za odvzem krvi, - 6. sklop: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator Sysmex, - 7. sklop: Originalni reagenti in material vezan na hematološki analizator ABX, - 8. sklop: Originalni reagenti in material vezan na analizator srčnih encimov Pathfast, - 9. sklop: Originalni reagenti in material vezan na analizator za odkrivanje hemoglobina v blatu OC-Sensor Diana, - 13. sklop: Originalni reagenti in material vezan na analizator glukoze Biosen, - 15. sklop: Originalni reagenti in material vezan na imunološki analizator COBAS e601 module.


title: Oddaja nenevarnih odpadkov iz zdravstva (18 01 04).

description: Oddaja nenevarnih odpadkov iz zdravstva (18 01 04) za obdobje pet (5) let.

SB SLOVENJ GRADEC

name: Nabavna služba, V roke: Mateja Gornik, SI-2380 SLOVENJ GRADEC.


description: “Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom“ za obdobje enega leta.

BC Naklo

name: info@bc-naklo.si, V roke: Irena Gril, SI-4202 Naklo.


VRTEC ŽALEC

name: Kraljič Irena, V roke: Kraljič Irena, SI-3310 ŽALEC.


title: Košnja in urejanje zunanjih površin objektov v centrih za infrastrukturo prenosnega omrežja - CIPO Maribor in Podlog

procurementMethodDetails: Oddaja naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu


title: Servisiranje tehtnic PE PLC LJ.

description: Servisiranje, popravila in overitev elektronskih in mehanskih tehtnic v PE PLC LJ

procurementMethodDetails: Zbiranje ponudb po predhodni objavi


title: Gradbena dela za EEN Brida.

description: Izvedba gradbenih del kabelske kanalizacije.

procurementMethodDetails: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

name: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.


name: Slovenska akademija znanosti in umetnosti

description: Okvirni sporazum za dobavo električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje 4 let.

description: Okvirni sporazum za dobavo električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje štirih let.

description: Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje dobave električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom, v smislu določil Uredbe o zelenem javnem naročanju za potrebe naročnika (lastna raba in javna razsvetljava) ter drugih naročnikov, ki so pooblastili naročnika za izvedbo postopka za obdobje 4 let. Naročnik bo v svojem imenu ter v imenu in za račun naročnika navedenega zgoraj v tej fazi sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo, v skladu z določili tega razpisa za obdobje štirih let. Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga. Naročnik bo po zaključku postopka in sklenitvi okvirnih sporazumov povabil ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, k predložitvi ponudb, predvidoma za obdobje 12 do 24 mesecev, pri čemer lahko naročilo razdeli po posameznih naročnikih ali vrstah porabe. Naročnik si pridržuje pravico izvesti posamezno povpraševanje tudi za krajše časovno obdobje ali za vnaprej določeno količino. Naročnik bo za vsako nadaljnje obdobje povpraševanja kupoval blago pri ponudnikih, ki bodo ponudili najugodnejšo ponudbo na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, kot bo opredeljeno v posameznem povpraševanju. Cene na enoto bodo ostale fiksne za celotno obdobje povpraševanja, če v posameznem povpraševanju ne bo določeno drugače. Podatki o posameznih odjemnih mestih bodo skupaj s pooblastili za pridobitev podatkov o teh odjemnih mestih pri SODO posredovani ponudnikom ob posameznem konkretnem povpraševanju.

awardCriteriaDetails: Določena v posameznem povpraševanju: 100

name: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

street: Novi trg 2

Elektro Gorenjska prodaja d.o.o.

street: Ulica Mirka Vadnova 3

E 3, d.o.o.

street: Erjavčeva ulica 24

ECE, energetska družba, d.o.o.

street: Vrunčeva ulica 2A


title: Rekonstrukcija vodobodnega sistema Begunje - 3. faza.

description: Rekonstrukcija vodovodnega sistema Begunje - 3. faza.


title: Vzdrževanje dvigal PE KP.

description: Vzdrževanje dvigal PE KP


title: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala

description: DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA, ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA

ZD Laško

name: Tajništvo, V roke: Greta Erazem, SI-3270 LAŠKO.


title: UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE OD LETA 2014 DO LETA 2019

description: VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE OD LETA 2014 DO LETA 2019.

OBČINA DOMŽALE

name: Oddelek za komunalne zadeve, V roke: Janez Bizjak, SI-1230 DOMŽALE.


name: PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.

name: LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o.

name: NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o.

name: SVEŽE POMURSKE VRTNINE Proizvodnja in prodaja svežega sadja in zelenjave d.o.o.

name: MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota

name: MESARSTVO HERGA trgovina in proizvodnja d.o.o.

name: Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.

name: Don Don proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.

title: Bio kruh in ostali izdelki

title: Eko moke in kaše

title: Eko pridelano in predelano meso

title: Zamrznjeni izdelki iz testa

title: Mleko in mlečni izdelki

title: Izdelki iz žit

title: Eko sadje

title: Eko zelenjava

title: Sokovi in sirupi

title: Splošno prehrambeno blago

title: Jajca

title: Konzervirano sadje in zelenjava

title: Zamrznjena zelenjava

title: Ribe

title: Sveža in suha zelenjava

title: Kruh in pecivo

title: Perutninsko meso in izdelki

title: Meso in mesni izdelki

title: Pekovski izdelki

title: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil.

description: Sukcesivna dobava živil po sklopih.


title: REDNI LETNI PREVENTIVNI SERVISNI PREGLEDI IN SERVISIRANJE NA KOGENERATORSKEM SISTEMU Z MIKROTURBINAMI PROIZVAJALCA CAPSTONE

description: SRČNI SPODBUJEVALNIKI.

SB Novo mesto

name: nabavna služba, V roke: Marija Puhek, SI-8000 NOVO MESTO.


VODOVOD - KANALIZACIJA, d.o.o.

name: Vo-ka tajništvo, V roke: Maja Hržica, SI-3000 Celje.


title: Instrumentacijski rezervni deli za varnostni Diesel agregat

NEK d.o.o.

name: Nabava, V roke: Nataša Sagernik, SI-8270 Krško.


title: Izvajanje servisiranja, kalibracije in kontrole merilnih naprav

description: Predmet javnega naročila je »izvajanje servisiranja, kalibracije in kontrole merilnih naprav ter izvajanje naključnih preizkusov«, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji iz 4. poglavja te razpisne dokumentacije. Storitev obsega kontrolni pregled, pripravo in pošiljanje datotek o stanju merilnih naprav, redni servis v skladu z navodili proizvajalca, kalibracijo, overitev, potrebni material ter transport merilnih naprav med naročnikom in ponudnikom.

procurementMethodDetails: Postopek s pogajanji. Kandidati so ze izbrani: ne

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

name: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, V roke: Irena Homovc Gačnik, SI-1000 LJUBLJANA.


title: Storitev pregleda in ocenitev stanja plinskega bloka PB4 in PB5 - A inšpekcija 2013

description: Servisni poseg (A inšpekcija) na plinskih blokih PB4 in PB5 se v Termoelektrarni Brestanici v najvecji možni meri izvaja z lastnim vzdrževalnim osebjem, za specialne storitve pa z najemom storitev pri ustreznem izvajalcu. Ena od kljucnih storitev je pregled kriticnih komponent in ocena njihovega stanja. Kakovost izvedbe te storitve ima neposreden vpliv tako na zagonsko in obratovalno zanesljivost enot, kot tudi na varnost osebja in naprav. Glede na potrebna specificna znanja in izkušnje lahko ustrezno kvalitetno storitev zagotovi le originalni proizvajalec opreme – podjetje Alstom, ki bo za potrebe A inšpekcije vsakega plinskega bloka zagotovil storitev dveh strokovnih oseb, in sicer:  Assesment engineer (ocena stanja komponent, vizualni in boroskopski pregledi, odlocitve o morebitnih potrebnih servisnih posegih)  Technical field advisor (pregledi komponent, meritve dimenzij).


title: DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME.

description: DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

name: Sektor za nabavo in razpise, SI-1000 Ljubljana.


title: JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO II. FAZE KANALIZACIJE V OBČINI ŠENTJERNEJ

description: Predmet javnega naročila je izgradnja II. faze kanalizacije v Občini Šentjernej. Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo predložiti ponudbo za vsa zahtevana dela, opisana v Projektni nalogi. Pogodba se sklene ob upoštevanju določil FIDIC rumene knjige. Podrobnejši opis javnega naročila je podan v razpisni dokumentaciji.

OBČINA ŠENTJERNEJ

name: sentjernej@siol.net, V roke: Janez Hrovat, SI-8310 Šentjernej.


title: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji za obnovo Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposvetsko cesto. S 6/14

description: izvedba predhodnih arheoloških raziskav v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji za obnovo Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposvetsko cesto.

procurementMethodDetails: Oddaja naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D

MGML

name: Gosposka 15, Ljubljana, V roke: Ireni Veselko, SI-1000 LJUBLJANA.


name: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

title: Nakup zdravil iz krvi

title: Nakup zdravil iz krvi.

description: Nakup zdravil iz krvi.

street: Šlajmerjeva ulica 6

CSL Behring GmbH

street: Wagenseilgasse 3


title: Dobava publikacij, ki jih izdaja Časnik Finance, d.o.o.


title: GOI DELA: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV.

description: Predmet javnega naročila je sukcesivno izvajanje del: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV Sklop je zaprt. Pri zaprtem sklopu mora kandidat zagotavljati izvedbo vseh razpisnih vrst del znotraj sklopa.

procurementMethodDetails: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti


title: Inženiring pri izdelavi prostorske in okoljske dokumentacije v okviru priprave in sprejemanja državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor.

description: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je podalo pobudo za izdelavo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor. V skladu z določili Resolucije o Nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije do leta 2020 in letalskimi predpisi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor želi s pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor obratovalcem letališča omogočiti vlaganja v razvijanje letališča in gradnjo letališke infrastrukture. Predmet javnega naročila je vodenje, nadzor, svetovanje in koordinacija pri izdelavi prostorske in okoljske dokumentacije državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: DPN) za letališče Edvarda Rusjana Maribor.

MZIP

street: Langusova ulica 4


title: VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE MULTIMEDIJSKIH UČILNIC.

description: Vzdrževanje in upravljanje multimedijske avdio/vizualne ter projektrorske opreme.

UL PEF

name: Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, V roke: Janez Gartner, tajnik fakultete, SI-1000 Ljubljana.


title: Sklop 5: ČISTILNI PRIPOMOČKI IN OSTALA POMOŽNA SREDSTVA.

title: Sklop 4: VREČKE IN FOLIJE.

title: Sklop 3: PAPIRNI HIGIENSKI IZDELKI.

title: Sklop 2: ČISTILNA SREDSTVA ZA SPLOŠNO HIGIENO.

title: Sklop 1: POMIVALNA IN ČISTILNA SREDSTVA ZA KUHINJO.

title: Dobava čistilnega in higienskega materiala.

description: Sukcesivna dobava čistilnega in higienskega materiala.

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH

street: Pelechova cesta 83

countryName: Slovenija

SIJ d.o.o. Domžale

street: Krumperška ulica 11

VALTEX & Co. d.o.o.

street: Koprska ulica 72

KIMI d.o.o.

street: Planjava 1


title: Rezervni deli za dlok ser. 642/643.

title: Rezervni deli za dlok ser. 642/643.

description: Rezervni deli za dlok ser. 642/643.

SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.

street: Zaloška cesta 217

Wartsila Italia SpA

street: località Bagnoli della Rosandra 334

countryName: IT


title: Gradnja nadomestne toplotne postaje TPP 414 (Venišnik) ob Efenkovi cesti v Velenju

description: Izvedba nadomestne TPP 414 z vsemi potrebnimi instalacijami, servisno potjo ter primarnim in sekundarnim vročevodom. Toplotna postaja bo priključena na elektro, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

name: Mira Kokot, V roke: Mira Kokot, SI-3320 VELENJE.


title: Dobava prehrambenega blaga za šolsko kuhinjo.

description: Dobava prehrambenega blaga za potrebe šolske kuhinje v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

OŠ Voličina

name: Ravnatelj, V roke: Anton Goznik, SI-2232 VOLIČINA.


title: NOVO OHIŠJE VENTILA 55A3290.

description: NOVO OHIŠJE VENTILA 55A3290.

NEK d.o.o.

name: Nuklearna elektrarna Krško, V roke: Vesna Vučilovski, SI-8270 Krško.


title: ENERGETSKA SANACIJA PŠ DAVČA.

description: Na podružnični šoli Davča se bo izvedla energetska sanacija objekta.Zamenjalo se bo zunanje stavbo pohištvo (okna, vhodna vrata) izdelal se bo fasadni ovoj in izoliralo podstrešje.

OBČINA ŽELEZNIKI

name: Darko Gortnar, V roke: župan Mag. Anton Luznar, SI-4228 ŽELEZNIKI.


title: Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela na projektu “Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk!

description: Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na projektu “Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk“. »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«.

procurementMethodDetails: Postopek s pogajanji. Nekateri kandidati so ze izbrani: ne

Ljubljanski grad

name: Služba za tehnične zadeve, V roke: Stane Miklavec, SI-1000 Ljubljana.


title: IZVAJANJE PLUŽENJA CEST ZA SEZONO 2014/2015

description: Predmet javnega naročila je izvajanje pluženja cest v zimski sezoni 2014/2015 na območju občine Kočevje, ki obsega pluženje in posipanje cest, za potrebe naročnika Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje. Javno naročilo je razdeljeno v 7 sklopov.

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

name: Jaka Grabeljšek, V roke: Marko Kljun, SI-1330 Kočevje.


title: JN 08/13 Uvedba sistema za optimalno uporabo vozil s pomočjo napredne tehnologije

description: »Uvedba sistema za optimalno uporabo vozil s pomočjo napredne tehnologije«

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

name: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, V roke: Helena Šterlekar, SI-1000 LJUBLJANA.


name: Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.

name: IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.

name: Nektar Natura, proizvodnja pijač, d.o.o.

name: Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.

name: PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.

name: Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

name: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.

title: 1. skupina: mleko in mlečni izdelki

description: 1. skupina: mleko in mlečni izdelki.

title: 2. skupina: meso in mesni izdelki

description: 2. skupina: meso in mesni izdelki.

title: 3. skupina: ribe in konzervirane ribe

description: 3. skupina: ribe in konzervirane ribe.

title: 4. skupina: jajca

description: 4. skupina: jajca.

description: 5. skupina: olja, majoneze in ketchup, margarine.

description: 6. skupina: sveža zelenjava, sveže sadje.

description: 7. skupina: zamrznjeno, konzervirano, suho sadje in zelenjava ter stročnice.

title: 8. skupina: sadni sokovi, voda, sirupi

description: 8. skupina: sadni sokovi, voda, sirupi.

description: 9. skupina: žita in mlevski izdelki, testenine.

description: 10. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa.

description: 11. skupina: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki.

title: 12. skupina: ostalo prehrambeno blago

description: 12. skupina: ostalo prehrambeno blago.

title: 13. skupina: ekološka živila

description: 13. skupina: ekološka živila.

title: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje 2 let za potrebe OŠ Danile Kumar.

description: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Danile Kumar.

awardCriteriaDetails:
Cena: 90
Embalaža: 5
Več ekoloških živil: 5


title: Reagenti Olerup

title: Dobava reagentov Olerup.

description: Dobava reagentov Olerup.

Olerup GmbH

street: Loewengasse 47/6


title: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBRTNI CONI KONUS

description: Naročilo »Izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni Konus« omogoča gospodarskim subjektom širjenje proizvodne dejavnosti, kot ga definira prostorski akt Lokacijski načrt Obrtna cona Konus. Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V ta namen se bo izgradila kanalizacija, vodovod in dokončna ureditev ceste z cestno razsvetljavo. Predviden je ločen sistem kanalizacije, meteorne v dolžini 410 m in fekalne 315 m. Vodovod predstavlja dve zanki vodovodnega omrežja v dolžini 300 m. Cesta v širini 6m, enostranskega pločnika in cestne razsvetljave po dolžini 400 m. Gradnja se bo izvajala etapno, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Podrobnejši opis nalog sledi iz prilog tega razpisa.

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

name: Boštjan Mlakar, SI-3210 SLOVENSKE KONJICE.


ZD MARIBOR

name: Služba za javna naročila in nabavo, V roke: Irena MIHELIČ, univ. dipl. ekon., SI-2000 MARIBOR.


name: Avto Triglav trgovina z avtomobili in deli, d.o.o., Ljubljana

title: SDV H/G

description: Srednja dostavna vozila H/G (1 kom).

title: SDV 3/2

description: Srednja dostavna vozila 3/2 (7 komadov).

title: SDV 3/1

description: Srednja dostavna vozila 3/1 (5 komadov).

title: LDV 2

description: Lahka dostavna vozila 2 (14 komadov).

title: SDV 4/2

description: Srednja dostavna vozila 4/2 (2 komada).

title: LDV 4X4/2

description: Lahka dostavna vozila 4X4/2 (6 komadov).

title: LDV 1

description: Lahka dostavna vozila (7 kom).

title: Avtomobili (LDV,SDV).

description: Avtomobili (LDV,SDV).

awardCriteriaDetails:
Ocena stroškov v življenski dobi vozila: 70
Servisna mreža: 6
Garancijska doba: 6
Dobavni rok: 6
Dodatna oprema: 4

Pošta Slovenije d.o.o.

street: Slomškov trg 10

name: Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.

street: Dunajska cesta 22

Avtotehna Vis, d.o.o.

street: Celovška cesta 228

street: Dunajska cesta 122


name: Cardio Medical družba za trgovino in storitve, d.o.o.

currency: BGN

name: PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana

title: Implantabilni kardioverter in defibrilator tipa VVIR

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: ICD za bolnike z višjim defibrilacijskim pragom

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Implantabilni kardioverter in defibrilator tipa DDD

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: ICD tipa DDDR s sistemom za zgodnjo detekcijo tekočine v pljučih

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Implantabilni kardioverter in defibrilator z antitahikardnim in antibradikardnim spodbujevalnikom

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Enoprekatni ICD z možnostjo dvoprekatne diagnostike in z možnostjo snemanja MRI

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Implantabilni kardioverter in defibrilator tipa VVI z možnostjo snemanja MRI

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Brezelektrodni spodbujevalnik tipa VVI

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Podkožni srčni defibrilator (S-ICD)

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Implantabilni aparat za zdravljenje z modulacijo srčne krčljivosti

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: ICD za bolnike, pri katerih je posebno pomembno razlikovanje med

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Implantabilni kardioverter in defibrilator, prilagojen za bolnike s počasnimi prekatnimi tahikardijami

description: V skladu z razpisno dokumentacijo.

title: Nakup implantibilnih kardioverterjev in defibrilatorjev.

UKC Ljubljana

street: Zaloška cesta 2

street: Špruha 1

Kastor M.D. d.o.o., Ljubljana

street: Vošnjakova ulica 6

street: Cesta na Brdo 85

Bormia, trgovina in storitve, d.o.o.

street: Mirce 14


title: Dobava in montaža opreme za OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

description: Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme ter izvedba usposabljanja strokovnega kadra za uporabo posameznih elementov opreme v igralnici in sicer 10 pedagoških ur za OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica (rekonstrukcija, prenova in prizidava 2. faza - dozidava učilnic, kabinetov, igralnice in stopnišča prve triade).

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

name: Tanja Žgur, V roke: Tanja Žgur, SI-5000 NOVA GORICA.


SB JESENICE

name: Služba za nabavo in javna naročila, V roke: Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod., SI-4270 JESENICE.


title: JN 21/12-03.14 II (sklop 2)- Izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na območju Elektra Ljubljana d.d.

description: Izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na območju Elektra Ljubljana d.d. Dela, ki se bodo oddajala preko naročila: - sklop 1- so bolj zahtevna dela, - sklop 2 - manj zahtevna dela.


title: Stikala in programska oprema

description: Z javnim naročilom za nakup komunikacijske usmerjevalne in stikalne opreme bo naročnik dogradil obstoječe komunikacijsko omrežje ter podporni sistem za obstoječo opremo proizvajalca Cisco Systems, Inc.

title: Senzorji

description: Naročnik že razpolaga z določeno programsko opremo proizvajalca IBM Internet Security Systems, Inc. Z javnim naročilom bo naročnik posodobil obstoječ sistem zaznavanja in preprečevanja vdorov v komunikacijsko omrežje tako, da celoten nabor obstoječih produktov proizvajalca ISS z veljavno naročnino obnovil s produkti istega proizvajalca ali funkcionalno enakovrednimi produkti drugega proizvajalca, ki pa mora biti brez dodatnih stroškov za naročnika takoj združljivi z obstoječimi produkti proizvajalca ISS na nivoju nadzornega sistema in varnostnih politik (vpisanih pravil).

title: Požarne pregrade

description: Naročnik že razpolaga z določeno programsko opremo Proizvajalca Check Point Software Technologies, Ltd. Z izvedbo javnega naročila bo naročnik posodobil obstoječ sistem požarnih pregrad komunikacijskega omrežja tako, da bo del obstoječih produktov proizvajalca Check Point dogradil s produkti istega proizvajalca ali funkcionalno enakovrednimi produkti drugega proizvajalca, ki pa morajo biti brez dodatnih stroškov za naročnika takoj združljivi z obstoječimi produkti proizvajalca Check Point na nivoju nadzornega sistema varnostnih politik (vpisanih pravil).

title: Nadgradnja zNET omrežja.

description: Javno narocilo: Nadgradnja zNET omrežja se bo izvedlo v 3 sklopih: 1. sklop: Požarne pregrade; 2. sklop: Senzorji; 3. sklop: Stikala in programska oprema.

Ministrstvo za zdravje

street: Štefanova ulica 5

NIL Skupina d.o.o.

street: Tivolska cesta 48

S&T Slovenija d.d.

street: Leskoškova cesta 6

Astec d.o.o.

street: Stegne 31


title: Motorja za VA121FAN in VA151(152)FAN.

description: Nabava elektromotorjev za VA121FAN in VA151(152)FAN.

procurementMethodDetails: Postopek s pogajanji


title: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA PRI OBNOVI STREHE IN FASADE STAVBE TAVČARJEVA ULICA 13 V LJUBLJANI, V OKVIRU PROJEKTA LJUBLJANA MOJE MESTO.

description: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA PRI OBNOVI STREHE IN FASADE STAVBE TAVČARJEVA ULICA 13 V LJUBLJANI.


title: Dobava pribora in epruvet za odvzem krvi.

OI LJUBLJANA

name: Služba javnih naročil, V roke: Mateja Cverle, SI-1000 LJUBLJANA.


name: MIV Servis, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.

name: Bistra, kemična čistilnica in pralnica, d.o.o.,Škofja Loka

name: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

description: Sklop 3: čiščenje jogi vzmetniv in posteljnih vzglavnikov.

title: Sklop 2: čiščenje lamelnih zaves

description: Čiščenje lamelnih zaves.

description: Podsklop 1.5 pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme (murskosoboško območje).

description: Podsklop 1.4 pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme (novomeško območje).

description: Podsklop 1.3 pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme (območje primorske).

title: Podsklop 1.2 pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme (območje gorenjske)

description: Podsklop 1.2 pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme (ljubljansko območje).

title: Podsklop 1.1. Pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme (območje gorenjske)

description: Podsklop 1.1 pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme (območje gorenjske).

title: Pranje in kemično čiščenje.

description: Pranje in kemično čiščenje: Sklop 1: pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme: 1.1. Bohinjska Bela, Pokljuka, Kranj, Brnik, Poljče, 1.2. Ljubljana (več lokacij), Vrhnika, Ig, Logatec, 1.3. Postojna, Vipava, Pivka, Ankaran, Ajševica, Izola, Sežana, 1.4. Novo mesto, Cerklje ob Krki, 1.5. Celje, Slovenska Bistrica, Maribor, Murska Sobota; Sklop 2: čiščenje lamelnih zaves; Sklop 3: čiščenje jogi vzmetnic in posteljnih vzglavnikov.

street: Vojkova cesta 55

street: Puhova ulica 15

Perla 1 d.o.o.

street: Ob železnici 11

Pacek d.o.o.

street: Tovarniška ulica 1

Usluga Šiška d.o.o. Ljubljana

street: Derčeva ulica 31

street: Kidričeva cesta 55


title: Dobava testnih lističev/kivet z brezplačno uporabo merilnikov glukoze.


title: Vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema KAŽIPOT II

description: Predmet javnega narocila je vzdrževanje, podpora in razvoj informacijskega sistema KAŽIPOT II

DARS D.D.

name: Oddelek za javno naročanje, V roke: Milan Stevanovič, mag., SI-3000 CELJE.


title: Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Prebold v šolskih letih od 2014/2015 do 2017/2018.


name: Xenya inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana

name: Zelinka & Sinovi Zastopanje in trgovina d.o.o.

description: Dobava osebnih računalnikov in računalniške opreme.

description: Računalniški strežniški sistemi in diskovni sistemi.


title: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice - izgradnja terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi Jesenice - dodatna dela za zaščito gradbene jame.

description: Predmet pogajanj je zaščita gradbene jame aeracijskega bazena in strojnice. V času izvajanja gradnje je prišlo do dodatnih in spremenjenih ter manj del za zaščito gradbene jame.

OBČINA JESENICE

name: Tea Jenkole, V roke: Tea Jenkole, SI-4270 JESENICE.


title: JN6/2014 – TELEPATOLOŠKI SISTEM.

description: Predmet javnega naročila je nakup telepatološkega sistema. Predmet javnega naročila je tudi montaža, priključitev, zagon ter šolanje strokovnega osebja naročnika za pravilno uporabo sistema.

Klinika Golnik

name: Nabava in javna naročila, V roke: Janez Košir, SI-4204 Golnik.


title: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov Registracije delovnega časa in kontrole pristopa.

DARS d.d.

name: oddelek za JN, V roke: Lidija Vončina, SI-3000 CELJE.


title: Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Žirovnica - dodatna dela.

description: Predmet naročila je izvedba dodatnih del pri izgradnji prizidka k OŠ Žirovnica, ki obsegajo dela pri ureditvi skladišča OŠ in v učilnici nad skladiščem.

OBČINA ŽIROVNICA

name: Petra Žvan, V roke: Petra Žvan, SI-4274 ŽIROVNICA.


name: DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, STARI TRG 63


OBČINA MIRNA PEČ

name: Občina Mirna Peč, V roke: Tajništvo občine, SI-8216 MIRNA PEČ.


name: SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring

title: Upravljanje in vzdrževanje objektov, garaže, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnega zemljišča in garaže na objektih Ministrstva za zunanje zadeve.

description: Predmet javnega naročila je upravljanje in vzdrževanje objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnega zemljišča in garaž na objektih kompleksa Mladika – Licej, Prešernova 25, Šubičeva 10 in 11, Gregorčičeva 25 in 25a v Ljubljani ter gradu Jable, Grajska cesta 1 v Mengšu.

Ministrstvo za zunanje zadeve

street: Prešernova cesta 25

name: Služba za pravne zadeve in javna naročila

street: Frankopanska ulica 18A


title: JN 10/2014 - Vzdrževanje programske opreme sistema za spremljanje, poročanje in obveščanje o boleznih živali - EPI


title: Sanacija plazov na Petelinjeku in Zbelovski gori

description: Predmet javnega naročila je sanacija dveh plazov na področju prometne infrastrukture. Največji plaz se je sporžil na cesti Petelinjek, kjer je plaz odnesel 50m dolg odsek ceste,zaradi česar je cesta popolnoma zaprta. Podobno velja za plaz na Zbelovski gori proti Ljubični, kjer se je na strmem pobočju sprožil plaz, na dolžini 10m. Pri obeh sanacijah je kot vrsta podporne konstrukcije predviden kamniti podporni zid.

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

name: Boštjan Mlakar, SI-3210 SLOVENSKE KONJICE.


title: Gradnja vodohrana Dovje.

description: Predmet javnega naročila je gradnja novega vodohrana in cevovoda na zemljišču s parc. št. 684/2 in 684/1, obe k.o. Dovje. Vodohran, kapacitete cca 260 m3 sestavljata dve vodni enoetažni komori notranjega premera 8m. Na južni strani v osi obeh komor je predviden povezovalni predprostor z armaturno komoro. Objekt je v celoti vkopan v raščen teren v naklonu, vidna bo le južna fasada. Pri gradnji stavbe se upoštevajo okoljski vidiki.


title: IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V OBČINI MAJŠPERK V ŠOLSKIH LETIH 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

description: Prevozi šoloobveznih otrok v šolo in iz nje.


OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

name: Daniel Krivec, SI-8350 DOLENJSKE TOPLICE.


title: Dobava rezervnih delov za verižne transporterje

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

name: Služba za javna naročila, V roke: Uroš Pečaver, SI-1000 LJUBLJANA.


name: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana

name: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

title: 1. sklop: 0512 – Pisarniški papir izdelan iz okoljsko manj obremenjujočega materiala.

title: 2. sklop: 0501 – Pisarniški material.

title: 3. sklop: 050201 – Obrazci

description: 3. sklop: 050201 – Obrazci.

title: 4. sklop: 0504 – Tiskarniški mediji

description: 4. sklop: 0504 – Tiskarniški mediji.

title: 2. sklop: 0501 – Pisarniški material.

title: 3. sklop: 050201 – Obrazci

description: 3. sklop: 050201 – Obrazci.

title: 4. sklop: 0504 – TIskarniški mediji

description: 4. sklop: 0504 – Tiskarniški mediji.

title: 2. sklop: 0501 – Pisarniški material.

title: 3. sklop: 050201 – Obrazci

description: 3. sklop: 050201 – Obrazci.

title: 4. sklop: 0504 – Tiskarniški mediji

description: 4. sklop: 0504 – Tiskarniški mediji.

title: 2. sklop: 0501 – Pisarniški material.

title: 3. sklop: 050201 – Obrazci

description: 3. sklop: 050201 – Obrazci.

title: 4. sklop: 0504 – Tiskarniški mediji

description: 4. sklop: 0504 – Tiskarniški mediji.

title: Pisarniški material, razdeljen v 4 sklope: 1. sklop: 0512 - Pisarniški papir izdelan iz okoljsko manj obremenjujočega materiala 2. sklop: 0501- Pisarniški material 3. sklop: 050201 - Obrazci 4. sklop: 0504 - Tiskarniški mediji

description: Pisarniški material, razdeljen v štiri sklope: 1. sklop: 0512 - Pisarniški papir izdelan iz okoljsko manj obremenjujočega materiala, 2. sklop: 0501 - Pisarniški material, 3. sklop: 050201 - Obrazci, 4. sklop: 0504 - Tiskarniški mediji.

awardCriteriaDetails:
1. sklop cena: 80
1. sklop Papir brez klora: 20
ostali sklopi Cena: 100

name: Služba za javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.


title: Sklop C Dobava izolatorjev s pripadajočo obesno opremo

description: Dobava izolatorjev s pripadajočo obesno opremo.

title: Sklop B Dobava OPGW s pripadajočo obesno opremo

description: Dobava OPGW s pripadajočo obesno opremo.

title: Sklop A Dobava vodnika

description: Dobava vodnika.

title: Oprema za daljnovod 2 X 110 KV Murska Sobota – Mačkovci.

description: Oprema za daljnovod 2 x110 KV Murska Sobota–Mačkovci.

Elektro Maribor d.d.

street: Vetrinjska ulica 2

Družinsko podjetje Kosič d.o.o.

street: Ruperče 13

Dalekovod d.o.o. Ljubljana

street: Zavetiška ulica 1

Telma Trade d.o.o.

street: Motnica 13


title: JR-03/2014 PRIPRAVA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA RAZPIS NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009 - 2014.


title: Najem večnamenskih fotokopirnih strojev za potrebe ŠC Velenje.

ŠOLSKI CENTER VELENJE

street: Trg mladosti 3

name: Medpotjetniški izobraževalni center, Uroš Lukič

HTZ Velenje, I.P., d.o.o.

street: Partizanska cesta 78


title: Izbira zasebnega partnerja za obnovo starega letališča Ljubljana.

description: Predmet javno-zasebnega partnerstva je: - obnova letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, vključno s pripravo potrebne projektne dokumentacije in pridobitvijo vseh potrebnih upravnih dovoljenj; - ureditev okolice objektov in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča; postavitvijo javnih plastik in prezentacijo letalstva na zunanjih površinah; - vzpostavitev muzejske prezentacije zgodovine letališča Moste in slovenskega letalstva v kontrolnem stolpu; - upravljanje z vzpostavljeno infrastrukturo skozi celotno koncesijsko obdobje. Javno-zasebno partnerstvo se skladno s 26. členom ZJZP izvede v obliki koncesijskega razmerja, in sicer po modelu koncesije gradnje DFBOT (projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj - prenesi v last javnemu partnerju). Koncesija se podeli za obdobje 15 let. Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel na zasebnega partnerja za čas obnove letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa ter ureditve okolice in zelenih površin stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena glede na usklajen terminski plan realizacije projekta. Po zaključeni obnovi bo zasebnemu partnerju za čas do konca koncesijskega razmerja podeljena stavbna pravica na celotnem območju projekta. Zasebnemu partnerju bo podeljena tudi pravica, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim projektom skozi celotno koncesijsko obdobje. Pogoji in omejitve ekonomskega koriščenja in upravljanja bodo opredeljeni s koncesijsko pogodbo v skladu z namenom projekta, da je celotno območje namenjeno prezentaciji letalstva tako v programu, ki se bo odvijal v obnovljenih objektih, kot na zunanjih površinah. Javni partner bo v projekt vložil zemljišča na parc. št. 126/1, 126/2, 127/106, 127/107, 127/108, 127/128, 127/161, 127/162, 127/163, 127/164, 127/165, 127/166, 127/167, 127/168, 552/1, 567/1 (vzhodni del parcele, do parcel številka 127/160 in 551/3) in 1242/3, vse k.o. Moste v skupni površini cca. 8.689 m2, od tega stavbno zemljišče 1.210 m2, ki je razdeljeno na objekte: - letališka stavba 389 m2, - hangar 785 m2 in - kontrolni stolp 36 m2. Zemljišča in objekti se vlagajo v projekt v stanju v kakršnem bodo v trenutku sklenitve koncesijske pogodbe. Zasebni partner bo prevzel obveznost izvedbe projektiranja, priprave zemljišča in obnove objektov (letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa) v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem ter ureditev okolice objektov in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča, postavitvijo javnih plastik in prezentacijo letalstva na zunanjih površinah. Zasebni partner bo tudi prevzel obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja. Terminski plan obnove bo dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Zasebni partner bo moral zagotoviti tudi financiranje projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje obnovljenih objektov (npr. gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje). Javni partner lahko v času trajanja tega partnerstva zagotovi finančna sredstva za sofinanciranje izvajanja posameznih programov, ki se bodo izvajali v okviru projekta. Zasebni partner bo prevzel tudi obveznost upravljanja s celotno vzpostavljeno infrastrukturo in objekti skozi celotno koncesijsko obdobje v obsegu in pod omejitvami, kot bo dogovorjeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer bo moral upoštevati programske usmeritve javnega partnerja za celotno območje, v delu vzpostavitev muzejske prezentacije zgodovine letališča Moste in slovenskega letalstva v kontrolnem stolpu pa navodila in pogoje, ki jih bo za javnega partnerja opredelil pristojni javni zavod, Muzej in galerije mesta Ljubljane . Zasebni partner bo zavezan vsem uporabnikom pod enakimi pogoji omogočiti dostop in uporabo obnovljene infrastrukture in objektov, ki so predmet tega razmerja javno-zasebnega partnerstva. Po izteku koncesijskega obdobja bo javni partner prevzel v last in upravljanje celotno območje, vključno z obnovljenimi objekti brez kakršnegakoli nadomestila ali dodatnih obveznosti. Vsebinske omejitve realizacije projekta: - zasebni partner bo vse posege na objektih na območju kulturnega spomenika in na varovanem območju opravljal v skladu z Odlokom št. 622-1/2011-8, Uradni list št. 25/2011 ter v dogovoru s kulturnovarstveno stroko; - potrebno bo upoštevati spomeniško območje, varstveni režim in konservatorski načrt, ki ga bo izdelala OE Ljubljana ZVKDS; - za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev bo zasebni investitor moral izdelal projektno dokumentacijo in po pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja vestno sodeloval s predstavniki OELjubljana ZVKDS; - zasebni investitor se bo pred javnim ali vabljenim razpisom za arhitekturni idejni projekt prenove, hkrati z načrtom notranje opreme vse treh objektov, konsultiral s strokovno komisjo pri javnem partnerju; - gostinski lokal bo oblikovan (notranja oprema, sistem označitev in njegova celostna grafična podoba, oblikovanje elementov gostinske strežbe, itd.) v slogu, ki bo reflektiral letalstvo; temu bo sledila tudi gostinska ponudba; - trgovska ponudba v okviru projekta bo tematsko povezljiva z letenjem, letalstvom, visokimi tehnologijami, raziskovanjem, kreativnostjo; - okolica objektov bo parkovno urejena v skladu z načeli sodobnega urejanja kulturne krajine in hkrati povezana s tematiko letalstva. Del tega bo tudi otroško igrišče z igrali, ki bodo izdelana iz naravnih materialov in bodo tematsko povezana z letalstvom in tehnologijo; - zasebni investitor bo vsebino, programe in izvajanje programov v stolpu in delu hangarja usklajeval z MGML; - prezentacija v stolpu bo zajemala zgodovino letališča, letalstva, konstruktorstva in bo izdelana v skladu z muzejskimi strokovnimi standardi ter z uporabo visokih tehnologij za posredovanje informacij in doživetja te zgodovine. Finančna izvedba bo del investicije zasebnega partnerja; - razstavni program in predvidena »atrakcija« v delu hangarja bosta izvedeni v dogovoru z MGML, finančna izvedba bo del investicije zasebnega partnerja; - MGML bo ohranil nadzor izključno nad strokovnim delom izvajanja programa v stolpu in »muzejskem« delu hangarja ves čas trajanja koncesije; - zasebni partner bo najmanj 5% investicije namenil nakupu gradiva za muzejsko predstavitev slovenske letalske preteklosti; - zasebni partner bo upošteval Programsko zasnovo, ki jo je projektna skupina OK MOL izdelala januarja 2013 kot osnovno določitve vsebin na območju starega letališča. Ključni poudarki programske zasnove projekta: - varovanje kulturnih, zgodovinskih, tehniških, urbanističnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; - varovanje vseh spomeniških lastnosti ohranjenega dela območja letališča z naslednjimi objekti: kontrolni stolp, letališka stavba in objekt nekdanjega hangarja; - strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture (kontrolni stolp in letališka stavba); - redno vzdrževanje funkcionalno prenovljenega objekta hangarja ter odstranitev dodanega prosto stoječega arhitekturnega elementa pred vhodom v objekt in načrtna sanacija območja ob hangarju; - celostno ureditev, skupaj z naštetimi objekti, kar pomeni sanacijo ogroženih in propadajočih prvin ali celo rekonstrukcijo posameznih elementov ob strokovni in funkcionalni prenovi spomenika ter odstranitev drevesne in grmovne vegetacije s sanacijo površin v smislu zatravitve. Skupna ocenjena vrednost projekta javno-zasebnega partnerstva: 895.572,36 EUR brez DDV.

procurementMethodDetails: Konkurencni dialog

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

name: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.


title: Oddaja prevozi DIK

description: Oddaja prevozi DIK

PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.

name: www.rlv.si, V roke: Srečko Anžej, SI-3320 VELENJE.


title: Vzdrževanje in razvoj NEK EBS poslovnih aplikacij.

NEK d.o.o.

street: Vrbina 12

OSIR d.o.o.

street: Tbilisijska ulica 59


title: Menjava dizelskega goriva

title: Menjava naftnih derivatov.

description: Menjava dizelskega goriva: — prodaja 20 000 m3 dizelskega goriva pri 15 oC, last naročnika, skladiščeno pri Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokaciji Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ortnek 9, 1316 Ortnek, (FCA – Incoterms 2010) in — nabava 20 000 m3 dizelskega goriva pri 15 oC, na isto lokacijo (DDP – Incoterms 2010).

street: Dunajska cesta 106

Petrol d.d., Ljubljana

street: Dunajska cesta 50


title: Prenova in nadgradnja sistema za objavo odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter vzdrževanje sistema.

description: Prenova in nadgradnja sistema za objavo odločitev Ustavnega sodišča (ODLUS) v okviru operacije e-pravosodje ter vzdrževanje sistema ODLUS za obdobje 60 mesecev po prevzemu sistema.

USTAVNO SODIŠČE REP.SLOVENIJE LJ.

name: danica.klaric@us-rs.si, V roke: Danica Klarič, SI-1000 LJUBLJANA.


title: Opravljanje prevozov učencev osnovnih šol občine Krško v šolskem letu 2014/2015

description: Prevozi učencev v osnovne šole v Občini Krško v šolskem letu 2014/2015 – od 1.9.2014 do vključno 24.6.2015, skupno 191 dni. Prevozi za zimsko šolo v naravi (6. razred) – v obdobju januar – marec 2015 Prevozi za letno šolo v naravi (5. razred) v Nerezinah, Republika Hrvaška – v mesecu juniju 2015. Prevozi za letovanje otrok (6. razred) in zdravstveno letovanje otrok v Nerezinah, Republika Hrvaška – v obdobju julij – avgust 2015 Prevozi učencev osnovnih šol občine Krško med 8.30 in 12.30 uro, skladno z dogovorom med prevoznikom in vodstvom šole oziroma vrtca - od 1.9.2014 do vključno 24.6.2015, skupno 191 dni.

Občina Krško

street: Cesta krških žrtev 14


title: Izvedba GOI del in dobava ter montaža vgradne opreme na objektu DTS sever II. faza za potrebe UKC Ljubljana.

Ministrstvo za zdravje

street: Štefanova ulica 5


name: PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJC HRVATIČ FRANC S.P.,

title: Bio živila

description: Sukcesivna dobava živil za obdobje 2015-2016.

title: Dietna živila

title: Med

title: Splošno prehrambeno blago

title: Keksi

title: Pekovsko pecivo

title: Ostalo pekovsko pecivo

title: Bio kruh, žemlje, štručke

title: Pšenični kruh in pekovsko pecivo brez aditivov z manj soli

title: kruh

title: Riž, kaše in kosmiči

title: Mlevski izdelki in testenine

title: Bio sadni sok

title: Sadni sokovi in nektarji

title: Rdeča pesa, rinfuza

title: Bio marmelade

title: Bio kislo zelje in bio kisla repa

title: Kislo zelje in repa

title: Marmelade in džemi

title: Konzervirana in vložena sadje in zelenjava

title: Bio sadje

title: Bio zelenjava

title: suho sadje

title: Sveža sadje

title: Krompir

title: Stročnice

title: sveža zelenjava

title: Bio kokošja jajca

title: kokošja jaca

title: Ribje paštete

title: Konzervirane ribe

title: bio meso

title: Kunčje meso

title: Perutninsko meso in izdelki

title: Mesni izdelki

title: Sveže meso

title: Mleko in mlečni izdelki

description: Sukcesivna dobava živil za obdobje dveh let.

title: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN

name: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez


name: Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.

name: SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.

name: Combic Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos

title: Razkužilo za razkuževanje termolabilnih instrumentov: visoko učinkovito – na osnovi dialdehida jantarjeve kisline nealdehidno sporocidno, v obliki koncentrata

title: Razkužilo za razkuževanje termolabilnih instrumentov: visoko učinkovito – nealdehidno sporocidno, pripravljeno za uporabo na osnovi predhodne aktivacije

title: Razkužila za dekontaminacijo instrumentov in pripomočkov – nealdehidni koncentrat z dodatkom encimskega kompleksa

title: Sterilno sporocidno razkužilo za razkuževanje čistih prostorov – clean room

title: Sterilne neprašne krpice v dozi prepojene z denaturianim etanolom, sterilne suhe neprašne krpice, sterilni etanol v razpršilu

title: Alkoholne krpice-velike za pripravo kože pred posegi

title: Alkoholne krpice- male za pripravo kože pred posegi

title: Sterilne ščetke s suho gobico za kirurško umivanje in sterilne ščetke z gobico z dodatkom losiona za kirurško umivanje

title: Negovalni losion za kožo – prostoječa embalaža z doziranjem zgoraj

title: Losion za umivanje rok in kože z antimikrobnim delovanjem – prostostoječa embalaža z doziranjem zgoraj

title: Razkužilni robčki za površine občutljive na alkohol v dozi in refilu

title: Razkužilni robčki na alkoholni osnovi za površine v dozi in refilu

title: Razkužilo sporocid za razkuževanje površin v pršilu

title: Razkužila za razkuževanje manjših površin in opreme - alkoholna raztopina

title: Razkužila za razkuževanje manjših površin, nealdehidna – koncentrat v obliki praška v vrečki in dozi

title: Razkužila za razkuževanje večjih površin in tal, nealdehidna v obliki koncentrata

title: Razkužila za sluznice neobarvana na osnovi etanola, vodikovega peroksida in klorheksidina

title: Razkužila za kožo obarvana klorheksidin/alkohol

title: Razkužila za kožo obarvana na alkoholni osnovi

title: Razkužila za kožo neobarvana: na alkoholni osnovi

title: Razkužila za higiensko razkuževanje rok in losioni za higiensko umivanje rok in kože (stenska namestitev

title: Razkužila za higiensko in kirurško razkuževanje rok, losioni za higiensko umivanje rok in kože ter negovalni losion za roke (prosto stoječa embalaža

title: Nakup razkužil in sredstev za nego kože.


title: Energetska sanacija vrtca in OŠ NAZARJE.

description: Predmet investicije je energetska sanacija vrtca in OŠ Nazarje: • vrtec: - toplotna izolacija fasade, - toplotna izolacija podstrešja, - menjava oken in vrat, • osnovna šola: - toplotna izolacija fasade, - toplotna izolacija podstrešja, - menjava oken in vrat.

OBČINA NAZARJE

name: Občina Nazarje, V roke: G. Samo Begič, SI-3331 NAZARJE.


title: 1. Kruh in pekovsko pecivo

description: Kruh in pekovsko pecivo

title: Sladko pecivo

title: Pekovski izdelki

title: Slaščičarski izdelki in drobno pecivo

title: Mlevski izdelki

title: Testenine

title: Zamrznjeni izdelki in samostojne jedi

title: Meso in mesni izdelki klavne živine

title: Perutnina in perutninski izdelki

title: Zamrznjene ribe

title: Mleko in mlečni izdelki

title: Sadje

title: Sveža zelenjava

title: 14. Zamrznjena zelenjava

title: Napitki

title: Čaji

title: Juhe in omake

title: Otroška hrana

title: Ostalo prhrambeno blago

title: Eko jabolka in izdelki

title: Eko mleko in izdelki

title: Eko meso in izdelki

title: Druga eko živila

title: Konvencionalna in ekološka živila.

description: 1. Kruh in pekovsko pecivo 2. Sladko pecivo 3. Pekovski izdelki 4. Slaščičarski izdelki in drobno pecivo 5. Mlevski izdelki 6. Testenine 7. Zamrznjeni izdelki in samostojne jedi 8. Meso in mesni izdelki klavne živine 9. Perutnina in perutninski izdelki 10. Zamrznjene ribe 11. Mleko in mlečni izdelki 12. Sadje 13. Sveža zelenjava 14. Zamrznjena zelenjava 15. Konzervirana zelenjava in sadje ter izdelki 16. Napitki 17. Čaji 18. Juhe in omake 19. Otroška hrana 20. Ostalo prhrambeno blago 21. Eko jabolka in izdelki 22. Eko mleko in izdelki 23. Eko meso in izdelki 24. Druga eko živila

awardCriteriaDetails:
Cena: 60
Kvaliteta: 30
Lastna proizvodnja: 10
Eko - cena: 90
Eko lastna proizvodnja: 10

Osnovna šola Stražišče Kranj

street: Šolska ulica 2


ZUDV DORNAVA

name: simona.petrovic@zavod-dornava.si, V roke: Simona Petrovič, SI-2252 DORNAVA.


name: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana

title: Podpora IT storitvam

title: Podpora IT storitvam.

description: Podpora IT storitvam.

UKC Ljubljana

street: Zaloška cesta 2

street: Litostrojska cesta 56


name: PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.

name: GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.

name: S.P. Plod proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

name: Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

name: MESARSTVO NIKL, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE KLAVDIJA NIKL S.P.

name: Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.

name: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.

name: Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.

name: PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.

title: 01.A. – KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

description: 01.A. – Kruh in pekovsko pecivo.

description: 02.A. – Moka, mlevski izdelki in testenine.

title: 03. – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

description: 03. – Mleko in mlečni izdelki.

title: 04. – JAJCA

description: 04. – Jajca.

title: 05.A. – SVEŽA SADJE IN ZELENJAVA

description: 05.A. – Sveža sadje in zelenjava.

title: 05.B. – BIO SVEŽE SADJE

description: 05.B. – Bio sveže sadje.

title: 05.C. – BIO SVEŽA ZELENJAVA

description: 05.C. – Bio sveža zelenjava.

title: 06.A. – JABOLKA

description: 06.A. – Jabolka.

title: 06.B. – BIO JABOLKA

description: 06.B. – Bio jabolka.

title: 07.A. – KROMPIR

description: 07.A. – Krompir.

title: 07.B. – BIO KROMPIR

description: 07.B. – Bio krompir.

title: 08. – ZAMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI

description: 08. – Zamrznjeni pekovski izdelki.

description: 09.A. – Sveže meso in mesni izdelki brez perutninskega mesa.

description: 09.B. – bio sveže meso in mesni izdelki – brez perutninskega mesa.

description: 10. – Sveže perutninsko meso in mesni izdelki.

title: 11.A. – SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

description: 11.A. – Splošno prehrambeno blago.

title: 12. – ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI

description: 12. – Zamrznjene ribe in morski sadeži.

title: 13. – ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA

description: 13. – Zamrznjeno sadje in zelenjava.

description: 14. – Olja, rastlinske maščobe in drugi zdelki.

title: 15. – SLADOLEDI

description: 15. – Sladoledi.

title: 01.A. – KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

description: 01.A. – KRUH IN PEKOVSKO PECIVO.

description: 02.A. – MOKA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE.

title: 03. – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

description: 03. – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI.

title: 04. – JAJCA

description: 04. – JAJCA.

title: 05.A. – SVEŽA SADJE IN ZELENJAVA

description: 05.A. – SVEŽA SADJE IN ZELENJAVA.

title: 05.B. – BIO SVEŽE SADJE

description: 05.B. – BIO SVEŽE SADJE.

title: 05.C. – BIO SVEŽA ZELENJAVA

description: 05.C. – BIO SVEŽA ZELENJAVA.

title: 06.A. – JABOLKA

description: 06.A. – JABOLKA.

title: 06.B. – BIO JABOLKA

description: 06.B. – BIO JABOLKA.

title: 07.A. – KROMPIR

description: 07.A. – KROMPIR.

title: 07.B. – BIO KROMPIR

description: 07.B. – BIO KROMPIR.

title: 08. – ZAMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI

description: 08. – ZAMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI.

description: 09.A. – SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI BREZ PERUTNINSKEGA MESA.

description: 09.B. – BIO SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI – BREZ PERUTNINSKEGA MESA.

description: 10. – SVEŽE PERUTNINSKO MESO IN MESNI IZDELKI.

title: 11.A. – SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

description: 11.A. – SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO.

title: 12. – ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI

description: 12. – ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI.

title: 13. – ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA

description: 13. – ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA.

description: 14. – OLJA, RASTLINSKE MAŠČOBE IN DRUGI ZDELKI.

title: 15. – SLADOLEDI

description: 15. – SLADOLEDI.

title: 01.A. – Kruh in pekovsko pecivo

description: 01.A. – Kruh in pekovsko pecivo.

title: 03. – Mleko in mlečni izdelki

description: 03. – Mleko in mlečni izdelki.

title: 04. – Jajca

description: 04. – Jajca.

title: 05.A. – Sveža sadje in zelenjava

description: 05.A. – Sveža sadje in zelenjava.

title: 05.B. – Bio sveže sadje

description: 05.B. – Bio sveže sadje.

title: 05.C. – Bio sveža zelenjava

description: 05.C. – Bio sveža zelenjava.

title: 06.A. – Jabolka

description: 06.A. – Jabolka.

title: 06.B. – Bio jabolka

description: 06.B. – Bio jabolka.

title: 07.A. – Krompir

description: 07.A. – Krompir.

title: 07.B. – Bio krompir

description: 07.B. – Bio krompir.

title: 08. – Zamrznjeni pekovski izdelki

description: 08. – Zamrznjeni pekovski izdelki.

description: 09.B. – Bio sveže meso in mesni izdelki – brez perutninskega mesa.

title: 11.A. – Splošno prehrambeno blago

description: 11.A. – Splošno prehrambeno blago.

title: 12. – Zamrznjene ribe in morski sadeži

description: 12. – Zamrznjene ribe in morski sadeži.

title: 13. – Zamrznjeno sadje in zelenjava

description: 13. – Zamrznjeno sadje in zelenjava.

title: 15. – Sladoledi

description: 15. – Sladoledi.

title: 01.A. – Kruh in pekovsko pecivo

description: 01.A. – Kruh in pekovsko pecivo.

title: 03. – Mleko in mlečni izdelki

description: 03. – Mleko in mlečni izdelki.

title: 04. – Jajca

description: 04. – Jajca.

title: 05.A. – Sveža sadje in zelenjava

description: 05.A. – Sveža sadje in zelenjava.

title: 05.B. – Bio sveže sadje

description: 05.B. – Bio sveže sadje.

title: 05.C. – Bio sveža zelenjava

description: 05.C. – Bio sveža zelenjava.

title: 06.A. – Jabolka

description: 06.A. – Jabolka.

title: 06.B. – Bio jabolka

description: 06.B. – Bio jabolka.

title: 07.A. – Krompir

description: 07.A. – Krompir.

title: 07.B. – Bio krompir

description: 07.B. – Bio krompir.

title: 08. – Zamrznjeni pekovski izdelki

description: 08. – Zamrznjeni pekovski izdelki.

title: 11.A. – Splošno prehrambeno blago

description: 11.A. – Splošno prehrambeno blago.

title: 12. – Zamrznjene ribe in morski sadeži

description: 12. – Zamrznjene ribe in morski sadeži.

title: 13. – Zamrznjeno sadje in zelenjava

description: 13. – Zamrznjeno sadje in zelenjava.

title: 15. – Sladoledi

description: 15. – Sladoledi.

title: 01.A. – KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

description: 01.A. – KRUH IN PEKOVSKO PECIVO.

title: 03. – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

description: 03. – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI.

title: 04. – JAJCA

description: 04. – JAJCA.

title: 05.A. – SVEŽA SADJE IN ZELENJAVA

description: 05.A. – SVEŽA SADJE IN ZELENJAVA.

title: 05.B. – BIO SVEŽE SADJE

description: 05.B. – BIO SVEŽE SADJE.

title: 05.C. – BIO SVEŽA ZELENJAVA

description: 05.C. – BIO SVEŽA ZELENJAVA.

title: 06.A. – JABOLKA

description: 06.A. – JABOLKA.

title: 06.B. – BIO JABOLKA

description: 06.B. – BIO JABOLKA.

title: 07.A. – KROMPIR

description: 07.A. – KROMPIR.

title: 07.B. – BIO KROMPIR

description: 07.B. – BIO KROMPIR.

title: 08. – ZAMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI

description: 08. – ZAMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI.

title: 11.A. – SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

description: 11.A. – SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO.

title: 12. – ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI

description: 12. – ZAMRZNJENE RIBE IN MORSKI SADEŽI.

title: 13. – ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA

description: 13. – ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA.

title: 15. – SLADOLEDI

description: 15. – SLADOLEDI.

title: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 3 let s sklenitvijo okvirnih sporazumov.


name: Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana

title: OV 3/1 in LDV1

description: Poslovni najem vozil OV 3/1 in LDV 1.

title: LDV 4X4/1

description: Poslovni najem vozil LDV 4X4/1.

title: Poslovni najem avtomobilov I

description: Poslovni najem avtomobilov.

title: Poslovni najem avtobilov II

description: Poslovni najem avtomobilov.

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1) in LDV 1

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1) in LDV.

title: LDV

description: LDV (lahka dostavna vozila 1).

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1.

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

description: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1).

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1 (lahka dostavna vozila)

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1-lahka dostavna vozila.

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1.

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1) +LDV

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1).

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDv 1 (lahka dostavna vozila).

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1) in LDV 1

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1) in LDV1.

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1), LDV 1 (lahka dostavna vozila 1).

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1).

title: LDV 4x4/1 (lahka dostavna vozila 4x4/1)

description: LDV 4x4/1 (lahka dostavna vozila 4x4/1).

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1)

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1) in LDV 1(lahka dostavna vozila).

title: LDV 4 x 4/1 (lahka dostavna vozila 4 x4/1)

description: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4 x 4/1).

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1) in LDV 1 (lahka dostavna vozila 1).

title: LDV 4 x 4/1 (lahka dostavna vozila 4 x 4/1)

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1).

title: LDV 4x4/1 (lahka dostavna vozila 4x4/1)

description: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4x4/1).

title: OV 3/1 (osebna vozila 3/1)

description: OV 3/1 (osebna vozila 3/1).

title: LDV 1 (lahka dostavna vozila 1)

description: LDV 1 (lahka dostavna vozila 1).

title: LDV 4X4/1 (lahka dostavna vozila 4X4/1)

title: Poslovni najem vozil 1, 2

description: Poslovni najem vozil 1, 2.

title: Poslovni najem vozil 3

description: Poslovni najem vozil 3.

title: Poslovni najem vozil.

description: Poslovni najem vozil.

awardCriteriaDetails:
Ocena stroškov v življenski dobi vozila LCC: 90
Vrednost plačila odškodnine v primeru poškodb na vozilu: 2
Dodatna oprema: 4

Pošta Slovenije d.o.o.

name: Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker


description: Tisk povej naprej.

description: Tiskarske storitve.

title: Tisk edicije „Povej naprej“.

description: Tisk edicije „Povej naprej“.

street: Slomškov trg 10

SET d.o.o.

street: Vevška cesta 52

Leykam tiskarna d.o.o.

street: Miklavška cesta 61


title: Vzdrževanje in razvoj lastnih NEK poslovnih aplikacij (8140526)

NEK d.o.o.

name: Nabava, V roke: Andrijana Škvorc, SI-8270 Krško.


OBČINA JURŠINCI

name: drago.slamersak@jursinci.si, V roke: Drago Slameršak, SI-2256 JURŠINCI.


title: DOBAVA TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo.

description: Dobava tovornega vozila po sistemu staro za novo.

ČISTA NARAVA d.o.o.

name: Škrilec Metka, V roke: Šrok Branko, SI-9226 MORAVSKE TOPLICE.


name: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

title: Bluzon moški maskirni, hlače zimske moške maskirne, hlače tanjše moške maskirne, kapa s senčnikom maskirna

description: 1. bluzon moški maskirni 3 000 kos 2. hlače zimske moške maskirne 800 kos 3. hlače tanjše moške maskirne 2 300 kos 4. kapa s senčnikom maskirna 200 kos

title: anorak in hlače nepremočljive, rokavice podložene

description: 1. anorak nepremočljiv moški maskirni 150 kos 2. hlače nepremočljive moške maskirne 150 kos 3. rokavice podložene maskirne 50 par

title: Nakup artiklov nove bojne uniforme.

description: Nakup artiklov nove bojne uniforme razdeljen na dva sklopa: 1. sklop – anorak nepremočljivi moški maskirni, hlače nepremočljive moške maskirne, rokavice podložene maskirne, 2. sklop – bluzon moški maskirni, hlače zimske moške maskirne, hlače tanjše moške maskirne, kapa s senčnikom maskirna.

awardCriteriaDetails:
Cena: 90
Dobavni rok: 10

street: Vojkova cesta 55

Uni&Forma d.o.o.

street: Planjava 6


title: Zavarovanje odgovornosti NEK.

description: Zavarovanje odgovornosti NEK za jedrsko škodo in zavarovanje odgovornosti NEK za drugo škodo.


title: ZEMELJSKO GRADBENA DELA.

description: ZEMELJSKO GRADBENA DELA.

ELEKTRO CELJE, d.d.

name: Služba nabave in javnih naročil, V roke: Simon Vučer, SI-3000 CELJE.


title: Dobava in montaža kuhinjske opreme in aparatov za nizkoenergetski vrtec v Slivnici.

description: Dobava in montaža kuhinjske opreme in aparatov za vrtec Slivnica.


name: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

title: Obnova laboratorija za konstrukcije

description: Obnova laboratorija za konstrukcije - GOI dela.

name: Mojca Čandek Petrič, V roke: Mojca Čandek Petrič, SI-1000 LJUBLJANA.


name: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

description: PRIROBNIČNI KOMBINIRANI VODOMERI – dvoletna dobava in popravilo za potrebe javnega podjetja

name: darja.nemec@vik-ng.si, V roke: Darja Nemec, SI-5000 NOVA GORICA.


name: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem


name: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center Ljubljana

title: IBM programska oprema in orodja - obnovitev ESSO.

description: Najem, nakup in vzdrževanje IBM programske opreme in orodij - obnovitev ESSO pogodbe.

street: Miklošičeva cesta 24

IBM Slovenija d.o.o.

street: Ameriška ulica 8


title: Storitve popravila in vzdrževanja motornih koles

description: vzdrževanje motornih koles

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

name: Sektor za investicije in nabavo, V roke: Zdenka Trinko, SI-2000 MARIBOR.


title: Izvajanje inženirskih in ostalih storitev v NE Krško za leti 2014 in 2015.

description: Izvajanje inženirskih in ostalih storitev v NEK v 2014 in 2015.

Nukel d.o.o.

street: Gubčeva ulica 2


title: Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin ter sprememb in dopolnitev programa opremljanja.

description: Predmet naročila je izdelava sprememb in dopolnitev, ki se nanašajo na določila besedilnega in grafičnega dela treh odlokov, in sicer: - 1: OPN Trzin ID, - 2: SPRO Trzin in - 3: Program opremljanja. Izvajalec mora pred izdelavo sprememb in dopolnitev OPN Trzin ID in SPRO Trzin izdelati najmanj še: - Celovito analizo prostora oziroma dopolniti že izdelane Strokovne podlage za Strategijo prostorskega razvoja Občine Trzin (sept. 2005, LUZ d.d.) in konkretno aplikacijo na OPN z usmeritvami. - Strokovno presojo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč in ugotavljanje ali pobuda izpolnjuje podrobnejše pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

OBČINA TRZIN

name: Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin, SI-1236 Trzin.


title: MORS 88/2014-ON-PSPs, Vzdrževanje računalniške strojne opreme KIS PINK.

description: Sklenitev večletne pogodbe (za obdobje 48 mesecev od podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank) za vzdrževanje računalniške strojne opreme KIS PINK (redno in pogarancijsko vzdrževanje, servisiranje, dobava nadomestnih delov, ...).

awardCriteriaDetails:
Cena servisne ure strežniki: 30
Cena servisne ure Mobilna oprema: 70

EM.Tronic d.o.o.

street: Počehova 12


title: MP za inkontinenco

title: MP za inkontinenco

title: MP za inkontinenco

title: MP za inkontinenco

title: MP za inkontinenco

description: Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov za inkontinenco.

SB Nova Gorica

street: Ulica padlih borcev 13A

Kemofarmacija d.d.

street: Cesta na Brdo 100

SANOLABOR, d.d.

street: Leskoškova cesta 4

PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o.

street: Letališka cesta 3C

GOPHARM d.o.o.

street: Cesta 25. junija 1D


title: Izbira izvajalca ta energetsko sanacijo OŠ Poljčane, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

description: Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za energetsko sanacijo OŠ Poljčane, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.


title: Izvajanje poštnih storitev.

description: Izvajanje poštne storitve prenosa paketov v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu.

MJU

name: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.


title: Dodatno projektiranje pri zamenjavi dveh vročevodnih kotlov GVL 1 in GVL 2 ter parnega kotla BKG 1 v TOŠ

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

name: Sektor za inženiring, V roke: Silvester Koren, SI-1000 LJUBLJANA.


title: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije po nasldenjih sklopih: sklop A: storitve razvoja, sklop B: storitve obratovanja.

description: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije po naslednjih sklopih: sklop A: storitve razvoja, sklop B: storitve obratovanja.


name: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA

title: Servis instrumentov Agilent Technologies

name: Urška Kralj Špacapan, V roke: Klavdija Vidervol Sinanović, SI-1000 LJUBLJANA.


title: Širitev pokopališča in gradnja poslovilnega objekta na pokopališču v Ozeljanu.

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

name: Tanja Žgur, V roke: Tanja Žgur, SI-5000 NOVA GORICA.


title: Nadgradnja in 3-letno vzdrževanje programske opreme PTV Visum


title: 80 - ZDRAVILA - POGAJANJA

description: Predmet javnega naročila je dobava zdravil.

UKC MARIBOR

name: Oddelek za javna naročila, SI-2000 MARIBOR.


title: Zimsko vzdrževanje lokalnih cets za sektor II – Boštanj (območje južno od reke Save) – za obdobje od 1.11.2014 do 31.10.2015

description: Zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sektor II – Boštanj (območje južno od reke Save) – za obdobje od 1.11.2014 do 31.10.2015.

title: Zimsko vzdrževanje lokalnih cets za sektor I – Sevnica (območje severno od reke Save) – za obdobje od 1.11.2014 do 31.10.2015

description: Zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sektor I – Sevnica (območje severno od reke Save) – za obdobje od 1.11.2014 do 31.10.2015.

title: Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Sevnica.

description: Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Sevnica in se deli na naslednje sklope: — sklop 1 – zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sektor I – Sevnica (območje severno od reke Save) – za obdobje od 1.11.2014 do 31.10.2015, — sklop 2 – zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sektor II – Boštanj (območje južno od reke Save) – za obdobje od 1.11.2014 do 31.10.2015.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

street: Naselje heroja Maroka 17

VOC Celje, d.d.

street: Lava 42


title: Ureditev tržnice v Cerknici.

description: Ureditev tržnice v Cerknici.


title: JN 03/14: Dobava kostanjevih drogov.

description: Predmet javnega naročila je dobava kostanjevih drogov, skladno s specifikacijami tehničnih razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije. Predvidena je sukcesivna dobava blaga.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

name: Portal javnih naročil, V roke: Matej Gorišek, SI-1000 LJUBLJANA.


title: STROKOVNA LITERATURA.

description: Predmet javnega naročila je dobava strokovne literature. Vrste in količine so podane v »Seznamu strokovne literature«.


title: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu - dodatna dela.

description: Predmet naročila so dodatne gradnje k prvotnemu naročilu za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu, in sicer: - dodatna dela na črpališču Bršljin: • odstranitev starega neustreznega podstavka črpalk, ter izdelava novega, • predelava cevovoda črpalk v črpališču Bršljin, • sanacija strelovoda na črpališču Bršljin, • izvedba ogrevanja cevovoda do zunanjih grabelj, • protismardni nastavki pri zunanjih grabljah; - dodatna dela na črpališču Mestne njive: • izvedba novih vrat na lokaciji obstoječega okna iz kopilita, • ureditev fasade objekta, • izvedba notranjega opleska zidov, • priprava odprtine za nov pokrov, • izvedba dodatnih vrat v mrežni ograji, • izdelava novega kolektorja na tlačnem vodu, • dvigalo, • sanacija ozemljitve; - dodatna dela na črpališču Kandija: • predelava kanala in grabelj zaradi projektno neusklajenih višin, • spremembe na zunanji ureditvi (čolnarna), • izvedba stopnic za čolnarno (spremenjena kamnita obloga), • prestavitev reklamne table, • čolnarna podest, dopolnitve dec 2013; - ZBDV Šmihel 18: • pritrditev, oziroma izvedba z tečaji pokrovov na ZBDV; - Kandijska cesta: • dodatna dela, spremembe pri izvedbi javne razsvetljave, • izvedba priklopa v jašku na cesti ob ZBDV Težka voda, • prestavitev kanalizacije na mostu čez Težko vodo, • ureditev okolice spomenika Leona Štuklja, • oporni zid ob R23, • ureditev dovoza pri ZBDV Težka voda, • ureditev kolesarske steze na Kandijski cesti, • ureditev, razširitev pločnika med Jakčevo in avtobusno postajo, ocena, • izdelava dodatnih talnih oznak v Kandijskem križišču, ocena, • izdelava projekta banke cestnih podatkov.

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

name: mestna.obcina@novomesto.si, SI-8000 Novo mesto.


title: JN 21/12-03.14 II (sklop 1)- Izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na območju Elektra Ljubljana d.d.

description: Izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na območju Elektra Ljubljana d.d. Dela, ki se bodo oddajala preko naročila: - sklop 1- so bolj zahtevna dela, - sklop 2 - manj zahtevna dela.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

name: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, V roke: Helena Šterlekar, SI-1000 LJUBLJANA.


title: Gradbena in elektromontažna dela na DV 2x110 kV Krško - Hudo


name: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

description: Poštne storitve za obdobje 3 let.

title: Poštne storitve za obdobje 3 let.

description: Poštne storitve.

street: Prvomajska ulica 1

Pošta Slovenije d.o.o.

name: Sektor za investicije in nabavo, Irena Klis Presker


title: Vzdrževanje in rezervni deli DVB-T oddajnikov ter rezervni deli za UHF antenske sisteme proizvajalca IMP Ten-Telekom.

description: Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nakup rezervnih delov DVB-T oddajnikov ter rezervni deli za UHF antenske sisteme proizvajalca IMP Ten-Telekom.

RTV SLOVENIJA

name: Komercialna služba, V roke: Peter Lozar, SI-1000 LJUBLJANA.


title: »Sanacija deformacij dotočnega in iztočnega kanala na CČN Koper «

description: Izvedba gradbenih del: izvedba zagatne stene , globokega temeljenja, kanalizacija premera 1000mm in izvedba potrebnih pypassov za čas gradnje s prečrpavanjem na čistilno napravo Koper

KOMUNALA KOPER, d.o.o. - s.r.l.

name: Milena Ručgej, V roke: tajništvo, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA.


MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

name: Silvija Kouter, Petra Fartek, V roke: Silvija Kouter, SI-9000 MURSKA SOBOTA.


title: Izvajanje vzdrževalnih del v tehnični operativi za leto 2014, 2015

NEK d.o.o.

name: Nabava, V roke: Karmen Legvart, SI-8270 Krško.


description: Predmet javnega naročila so: krovsko-kleparska dela na objektih naročnika, v obdobju treh let po sklenitvi okvirnega sporazuma.

title: Krovsko-kleparska dela.

description: Predmet javnega naročila so: krovsko-kleparska dela (krovsko-kleparska dela, sanacije streh in spremljajoča gradbeno-fasaderska dela) na objektih naročnika, v obdobju treh let po sklenitvi okvirnega s


name: SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA,

title: Izvedba izobraževalnih tečajev za gozdno tehniko za lastnike gozdov v letu 2014.

description: Izvedba izobraževalnih tečajev za gozdno tehniko za lastnike gozdov v letu 2014 po naslednjih področjih:  Varno delo z motorno žago,  Varno delo z gozdarskim traktorjem,  Varno delo z gozdarsko prikolico in hidravličnim dvigalom,  Varno delo z motorno žago - ujme,  Varno delo z gojitvenimi orodji.

ZGS

name: Mateja Garafolj, V roke: Mateja Garafolj, SI-1000 LJUBLJANA.


title: Dobava električne energije za poslovne prostore centrale AJPES Ljubljana in izpostav AJPES, v predvideni 2-letni količini.

description: Dobava električne energije na naslednjih lokacijah naročnika: a) Centrala Ljubljana, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, b) Izpostava Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, z arhivskimi prostori na lokacijah: • Kamnik, Šutna 37, 1241 Kamnik, • Litija, Ponoviška cesta 14, 1270 Litija, • Cerknica, Cesta 4. maja 65, 1380, Cerknica. c) Izpostava Trbovlje, Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje d) Izpostava Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota, e) Izpostava Celje, Gubčeva ulica 2, 3000 Celje Podatki o merilnih mestih naročnika so razvidni iz Priloge A te razpisne dokumentacije. Predvidena skupna 2-letna poraba električne energije za vsa navedena merilna mesta (priloga A) je 1.346.400 kWh.


title: Nujna nepredvidena dela za “Ureditev peš hodnika ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica - Sežana na območju naselij Draga in Dornberk - stabilizacija brežine med P2 in P8“.

description: Nujna nepredvidena dela za “Ureditev peš hodnika ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica - Sežana, na območju naselij Draga in Dornberk - stabilizacija brežine med P2 in P8“.


name: Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola

title: »Zunanji najem in pranje perila za potrebe SBI«, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 4 let.

street: Polje 40


title: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA

description: DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA

ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

name: Tajništvo, V roke: Darja Koritnik, SI-8290 Sevnica.


title: JN 21/12-01.13 II - Izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na območju Elektra Ljubljana d.d.


title: Kemijske in mikrobiološke preiskave pitne in odpadne vode ter storitve DDD

description: Kemijske, mikrobiološke preiskave pitne in odpadne vode ter storitve DDD.

JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.

name: komunala.komerciala@siol.net, V roke: Marija Kočevar, SI-8340 ČRNOMELJ.


title: Obnovitev storitev tehnične podpore za Oracle.

description: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je v preteklih letih kupilo licence za programsko opremo Oracle, kjer teče glavna baza podatkov v kateri se nahajajo vsi podatki iz registrov in evidenc s področja kmetijstva. V izogib nepravilnemu delovanju baze podatkov je potrebno programsko opremo nenehno posodabljati. Do popravkov je naročnik upravičen, le v primeru, ko ima sklenjeno vzdrževanje programske opreme. Cena letnega vzdrževanja se giblje nekje med 20% in 25% nabavne vrednosti. V kolikor se vzdrževanje prekine, je v primeru, da postane programska oprema tehnično zastarela, potrebno kupiti licence na novo (100% vrednost).

MKO

name: alenka.kavcic@gov.si, V roke: Alenka Kavčič, SI-1000 Ljubljana.


title: GAMA KAMERA.

description: Predmet javnega naročila je dobava gama kamere za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v specifikaciji zahtev naročnika.


title: UREDITEV LK 207190 KIDRIČEVA ULICA V LENDAVI

description: Predmet javnega naročila je ureditev Kidričeve ulice (LK207190) v Lendavi v dolžini 380m, ki obsega: 1. ureditev ceste in obojestranskega pločnika (LK 207190), 2. odvodnjavanje ceste, talne označbe, 3. (mešana) kanalizacija z razbremenilnikom, 4. meteorna kanalizacija, 5. obnova javne razsvetljave.

OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG

name: Danijela Levačič, SI-9220 LENDAVA - LENDVA.


title: NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA. NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Nadgradnja komunikacijskega omrežja

description: DOBAVA IN MONTAŽA: - SISTEMA ZA UPRAVLJANJE IN NADZOR BREZŽIČNEGA OMREŽJA - NOTRANJE POŽARNE PREGRADE - CENTRALIZIRANE KONTROLE DOSTOPA DO OMREŽJA - MREŽNEGA STIKALA - DOSTOPOVNIH TOČK BREZŽIČNEGA OMREŽJA - AP - USMERJEVALNIKOV

procurementMethodDetails: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

name: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.


name: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije


title: Prevzem, transport in zbiranje odpradkov iz zdravstva - 18 01 02- deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)

description: Prevzem, transport in zbiranje odpadkov iz zdravstva - 18 01 02-deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo (razen 18 0103)


title: Dobava električne energije za mesec januar 2015.

description: Dobava električne energije za mesec januar 2015 za dva sklopa.


title: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest - redno vzdrževanje na območju občine Škofja Loka.

description: Predmet koncesijskega razmerja je vzdrževanje občinskih javnih cest - redno vzdrževanje na območju občine Škofja Loka, ki je razdeljeno v tri sklope.


title: ŽELEZNIŠKI PRAGOVI 2014 - 2016

description: ŽELEZNIŠKI PRAGOVI 2014 - 2016

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

name: vložišče SŽ Ljubljana, SI-1000 Ljubljana.


name: Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi

title: Dobava vozila za prevoz moštva in opreme.

description: Predmet javnega naročila je dobava vozila za prevoz moštva in opreme. Vozilo mora imeti Diesel motor emisijskega standarda Euro 5 ali več, moči od 125kW do 135kW, navor minimalno 390 Nm, s prostornino motorja 1900 do 2100 ccm. Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo, izdelano v EU in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji. Ponudnik nudi servis za vozila še vsaj 7 let ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 7 let po dobavi vozila. Garancijska doba vozila mora biti minimalno 24 mesecev. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje v roku 15 dni od podpisa pogodbe, oziroma do 20. maja 2014.

name: Komisija za nabavo GVM, V roke: Aleksander Brunčko, SI-2345 Bistrica ob Dravi.


title: Nabava Minitrace S-100-Radio Gamma Dose Meter s pripadajočo opremo.


title: Oprema za daljnovod 110 + 20 kV RTP Železniki - RTP Bohinj


title: Izvedba remontnih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško za R15 (primarna oprema)

description: Izvedba remontnih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško za R15 (reaktor, uparjalnika, tlačnik)

NEK d.o.o.

name: Nabava, V roke: Andrijana Škvorc, SI-8270 Krško.


title: Zavarovanje premoženja v letih 2014–2019.

title: »Zavarovanje premoženja v letih 2014–2019« JN 037/EB-14.

Adriatic Slovenica d.d.

street: Ljubljanska cesta 3A


DOM STAREJŠIH Rakičan

name: dom.rakican@siol.net, SI-9000 Murska Sobota.


title: KANALIZACIJA TUPALIČE - I.FAZA

description: GRADNJA KANALIZACIJA IN REKONSTRUKCIJA CESTE

OBČINA PREDDVOR

name: Klavdija Zima, V roke: Klavdija Zima, SI-4205 PREDDVOR.


description: Študija izvedljivosti CERTUS 5D in druge aplikacije na osnovi informacijskega modeliranja zgradb Študija izvedljivosti na osnovi informacijskih modelov stavb, ki jih uporabimo za virtualno gradnjo, omogoca lažjo izvedbo gradbenih projektov z nižjimi stroški in manj tveganji ter zamudami. Virtualna gradnja gradbenega objekta, ki upošteva tehnologijo izvedbe, zahteva podroben pregled projektne dokumentacije, na osnovi katerega že vnaprej identificiramo neskladja in prepreke za izvedbo, ki bi jih v nasprotnem odkrili šele med samo gradnjo.

INŠTITUT UL FGG, d.o.o.

name: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, SI-1000 Ljubljana.


title: Obnova mostu čez Savo v Črnučah.

description: Izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah - Ljubljana

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

name: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.


name: ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB PRI MIRNI

name: Suzana Kolenc, V roke: Suzana Kolenc, SI-8232 ŠENTRUPERT.


title: NABAVA DVEH VENTILATORJEV

description: Predmet javnega naročila je dobava dveh ventilatorjev.

UKC MARIBOR

name: Oddelek za javna naročila, SI-2000 MARIBOR.


title: Rekonstrukcija ceste skozi Borejce 2. faza

description: Dela obsegajo: dela na cestnih odsekih, dela na vodovodu in javni razsvetljavi.


title: Mazalna olja in maziva

description: Nabava motornih olj in maziv.

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

name: Sektor za investicije in nabavo, V roke: Zdenka Trinko, SI-2000 MARIBOR.


title: Vzdrževanje opreme proizvajalca “„Cisco System Inc.“ omrežja HKOM

title: Vzdrževanje opreme proizvajalca „Cisco System Inc.“ omrežja HKOM.

MJU

street: Tržaška cesta 21

name: Tajništvo Direktorata za javno naročanje

Telekom Slovenije, d.d.

street: Cigaletova ulica 15


name: Gozdarske storitve, odkup Branko Mastnak S.P.

name: Dopolnilna dejavnost na kmetiji – Marko Drač

title: JN 04/13 (S9 – Izvajanje zimske službe na javnih poteh občine šentjur v zimskem obdobju 2013/2014 in 2014/2015.

description: Izvajanje zimske službe na javnih poteh Občine Šentjur v zimskem obdobju 2013/2014 in 2014/2015.

JKP Šentjur d.o.o.

street: Cesta Leona Dobrotinška 18

Jože Lešek S.P.

street: Podgrad 37

Interstar d.o.o.

street: Gosposka ulica 2

Robert Pevec

street: Slatina pri Ponikvi 10

street: Straža na Gori 19

Jožef Arzenšek S.P.

street: Zalog pod Uršulo 3

Anton Kladnik S.P.

street: Košnica 22

street: Javorje 17

Iztok Duraković S.P.

street: Golobinjek pri Planini 13

Prevozi Milan Grobin S.P.

street: Loka pri Žusmu 33


title: Objava Avtobusni prevozi delavcev

description: Objava Avtobusni prevozi delavcev

PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.

name: www.rlv.si, V roke: Srečko Anžej, SI-3320 VELENJE.


title: PRIPRAVA IN IZDELAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA PROJEKT PILGRIMAGE EUROPE SI-AT

description: priprava in izdelava promocijskega materiala za romarske poti


title: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA GORENJSKIH LEKARN

GORENJSKE LEKARNE

name: Barbara Rems, V roke: Barbara Rems, SI-4000 KRANJ.


name: OŠ Vojke Šmuc Izola – SE Vojka Šmuc Isola


name: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA

title: Izdelava in dobava gasilskega vozila - HTRV-1


name: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.

title: Dobava kamiona s krtačo in plugom.

description: Predmet naročila je namenska kompozicija, sestavljena iz vlečnega tovornjaka, snežnega pluga in krtače za čiščenje snega, namenjena za odstranjevanje snega in drugih usedlin z vzletno pristajalne steze in drugih asfaltno/betonskih površin na letališčih.

awardCriteriaDetails:
Skupna ponudbena cena: 90
Pogonski motor kamiona in krtače JE istega proizvajalca: 10

street: Zgornji Brnik 130A


KOMUNALA KRANJ D.O.O.

name: Saša Pegam, V roke: Saša Pegam, SI-4000 KRANJ.


name: INTER MARKETING, založništvo in posredništvo, d.o.o.

name: PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o.

name: Sadex, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.

name: IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.

name: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.

name: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.

name: POSTOJNSKE MESNINE, družba za proizvodnjo, predelavo in prodajo mesa, d.o.o.

title: Eko mesnine

description: Eko mesnine.

title: Očiščena zelenjava in krompir

description: Očiščena zelenjava in krompir.

title: Eko mleko in mlečni izdelki

description: Eko mleko in mlečni izdelki.

title: Eko sadje, zelenjava

description: Eko sadje, zelenjava.

title: Žita, mlevski izdelki in testenine

description: Žita, mlevski izdelki in testenine.

title: Začimbe, dišave in čaji

description: Začimbe, dišave in čaji.

title: Ostalo prehrambeno blago

description: Ostalo prehrambeno blago.

title: Jajca

description: Jajca.

title: Krompir

description: Krompir.

title: Zamrznjeni izdelki iz testa

description: Zamrznjeni izdelki iz testa.

title: Sadje, zelenjava in stročnice

description: Sadje, zelenjava in stročnice.

title: Kruh, pekovski izdelki in slaščice

description: Kruh, pekovski izdelki in slaščice.

title: Sladoledi

description: Sladoledi.

title: Mlečni izdelki

description: Mlečni izdelki.

title: Mleko

description: Mleko.

description: Perutnina in izdelki iz perutninskega mesa.

title: Meso in mesni izdelki

description: Meso in mesni izdelki.

title: Sadni sokovi, sirupi in ostale pijače

description: Sadni sokovi, sirupi in ostale pijače.

title: Konzervirani izdelki

description: Konzervirani izdelki.

title: Eko kruh

description: Eko kruh.

title: Eko ostalo prehrambeno blago

description: Eko živila.

title: Zamrznjena zelenjava in ribe

description: Zamrznjena zelenjava, ribe.

title: Vina

description: Vina.

title: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil.


title: Čiščenje prostorov občinske uprave Mestne občine Koper

description: čiščenje prostorov občinske uprave Mestne občine Koper

MESTNA OBČINA KOPER

name: Urad za splošne zadeve, V roke: Alenka Plahuta, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA.