description: SERVICIOS GENERALES DE REPARACION DE  PLANTAS INDUSTRIALES

description: SERVICIOS GENERALES DE REPARACION DE  MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES

description: Se acogió la recomendación de adjudicación formulada por la Comisión Técnica designada para este procedimiento de contratación, contenida en el memorando No. 01569-CCI-OSC-2020.

title: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES

description: SERVICIOS GENERALES DE REPARACION DE  PLANTAS INDUSTRIALES

description: SERVICIOS GENERALES DE REPARACION DE  PLANTAS INDUSTRIALES

description: SERVICIOS GENERALES DE REPARACION DE  MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES

title: LS-EPP-2019243-20-253178

answer: Lo resuelto por la Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública en las Resoluciones Nro. RE-SERCOP-2019-000095 y RE-SERCOP-2019-0000100 tienen su aplicación y consideración para la contratación de obras no de servicios.

description: Estimados señores EP PETROECUADOR, sírvase confirmar si el presente proceso está sujeto a las  Resoluciones del SERCOP No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y RE-SERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019.

answer: No se acepta el cambio. Si bien los cargos mencionados son afines en algunas tareas, la naturaleza de los trabajos a realizarse requiere la experiencia del profesional propuesto cumpla con lo requerido supervisor mecánico. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con la experiencia requerida.

description: Favor reconocer en las funciones de Supervisión Mecánico a profesional que haya laborado por muchos años en la Refinería de Esmeraldas-EP PETROECUADOR, que tiene conocimiento y manejo de la planta industrial, ocupando los siguientes cargos entre los de más relevancia: Intendente de Manteniendo, Líder Responsable de Paro, Jefe de Inspección y Monitoreo, entre otros. Con esto se da oportunidad a profesionales que tienen pleno conocimiento de la planta y su funcionamiento, siendo un gran aporte para que el proyecto se ejecute con satisfacción. Esta solicitud va en concordia con lo que dicta la Ley y el Reglamente de Contratación, en cuanto a dar facilidades de participación, además en consideración de la actual crisis que afrontamos no se debe limitar la misma, por favor no contestarnos remítase a los pliegos, muchas gracias.

answer: No se acepta el cambio. Si bien la carrera de Ingeniero en Gestión Ambiental es afín en algunos campos al perfil solicitado, la naturaleza de los trabajos a realizarse requiere que el profesional propuesto cumpla con lo requerido como instrucción académica Título de Ingeniero Industrial/Seguridad Industrial. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

description: Estimados Señores, para las funciones de Supervisor Seguridad Industrial, solicitamos se  permita ofertar profesional con titulación académica de INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL, título a fin al solicitado en los pliegos, además nuestro profesional cuenta con amplia experiencia de Supervisión de Seguridad Industrial en proyectos ejecutados en Refinería Esmeraldas  desde el año 2014. Esta solicitud va en concordia con lo que dicta la Ley y el Reglamente de Contratación, en cuanto a dar facilidades de participación, además en consideración de la actual crisis que afrontamos no se debe limitar la misma, por favor no contestarnos remítase a los pliegos, muchas gracias.

answer: No se acepta el cambio. Si bien la carrera de Ingeniero en Maquinas energéticas es afín en algunos campos al perfil solicitado, la naturaleza de los trabajos a realizarse requiere que el profesional propuesto cumpla con lo requerido como instrucción académica Título de Ingeniero Industrial/ Mecánico. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

description: Estimados Señores, para las funciones de Supervisor mecánico, solicitamos se  permita ofertar profesional con amplia experiencia con titulación académica de INGENIERO EN MAQUINAS ENERGETICAS, con una maestría MASTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA, título debidamente avalado por el  SENESCYT, profesional con amplia experiencia de Supervisión desde el año 2011 en trabajos similares ejecutados en Refinería Esmeraldas. Esta solicitud va en concordia con lo que dicta la Ley y el Reglamente de Contratación, en cuanto a dar facilidades de participación, además en consideración de la actual crisis que afrontamos no se debe limitar la misma, por favor no contestarnos remítase a los pliegos, muchas gracias.

answer: No se acepta el cambio. Se requiere una instrucción académica más afín Título de Ingeniero Industrial/Mecánico/ Ambiental/ Químico. Su propuesta se limita a la actividad de cargado y descargado de catalizador.Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

description: Estimados Señores, para las funciones de Supervisor de Limpieza, solicitamos se permita ofertar profesional con amplia experiencia en Cargado de Catalizador y Limpieza Industrial, siendo estas actividades de limpieza inherentes a este servicio donde se realiza la limpieza interna y externa de Reactores, Recipientes y equipos involucrados en estos procesos, así como el conocimiento en manejo de desechos peligrosos. Esta solicitud va en concordia con lo que dicta la Ley y el Reglamente de Contratación, en cuanto a dar facilidades de participación, además en consideración de la actual crisis que afrontamos no se debe limitar la misma, por favor no contestarnos remítase a los pliegos, muchas gracias.

answer: No se acepta el cambio debido a que se solicita que el inspector debe contar con la certificación NACE Coating Level 1, para garantizar la calidad de los productos finales a entregar. Mientras estas dos organizaciones no se fusionen no podemos aceptar la certificación SSPC.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, para el caso del Inspector de Recubrimientos se solicita la Certificación NACE Coating Level 1, se aceptaría la certificación SSPC Protective coating Level 1 que es una certificación internacional similar a la requerida y avalada por una entidad similar a NACE?? Considerando que actualmente NACE Y SSPC se encuentran en proceso de fusión en una nueva organización y para 2021 validaran ambas membresías o certificaciones equivalentes en la nueva organización?, favor no responder limitarse al pliego, gracias.

answer: Se requiere presentar experiencia de acuerdo a lo requerido para Inspector de Recubrimiento ?Con experiencia acumulada demostrada de al menos 1 año en inspecciones de recubrimientos en plantas industriales o refinerías.?Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica y experiencia.

description: Estimados señores para el Inspector de recubrimiento se acepta la experiencia como ASESOR TECNICO EN RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS INDUSTRIALES desempeñando este cargo en industria de pintura industrial reconocidas a nivel nacional, brindando el soporte a empresas constructoras y metalmecánicas nacionales considerando que  los proyectos en estas empresas tienen relación con la industria petrolera y energética del país, a fin al requerimiento solicitado?, a más que se acepte experiencia en inspecciones de recubrimientos de tuberías y tanque en la industria petrolera en general que es afín a trabajos de pintura en una refinería, favor no contestar limitarse al pliego, gracias.

answer: La apreciación del oferente respecto de la determinación de las descripciones y montos establecidos en el pliego respecto de la experiencia específica, difiere con el concepto utilizado por la EP PETROECUADOR en el establecimiento de las descripciones para las experiencias General y Específica, realizados en base a lo que determina el artículo 298 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el SERCOP, en la que se indica:  ?? En la determinación de las condiciones del pliego, la entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y/o servicios que se pretende contratar y al ahorro en sus contrataciones.?.REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: Al ser esta pregunta extensa, se la envía en partes-PARTE 1 DE 5-Experiencia específica se indica ?Se calificará con quince 15 puntos a la oferta que acredite experiencia acumulada en la ejecución de ACTIVIDADES DE DESCARGADO Y CARGADO DE CATALIZADOR EN ATMÓSFERA INERTE, ejecutados durante los últimos 10 años, por un valor igual o superior a USD 4?500,000.00 incluyendo la experiencia general mínima USD 1?680,000.00. Para la asignación del puntaje, se considerará el valor que corresponda al excedente del monto establecido para la experiencia específica mínima USD 1680,000.00. Se asignará el puntaje de manera proporcional a los oferentes que presenten experiencia acumulada con valor superior a USD 1?680,000.01 hasta USD 4499,999.99 El monto mínimo requerido por cada instrumento deberá ser igual o superior a USD 200,000.00. Se considerará únicamente la experiencia ejecutada dentro de los 10 años previos a la fecha de publicación de este procedimiento de contratación?.

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: PARTE 2 DE 5-Experiencia específica De conformidad con los modelos de pliegos expedidos por el SERCOP, Si la entidad contratante decide valorar la experiencia en trabajos similares, se atenderá a las siguientes reglas: ? Se entenderá por obra similar la que tenga características y exigencias similares al proyecto de la convocatoria. ? Si se valora la experiencia con relación a montos de ejecución de obra, el oferente deberá justificar al menos el 60% de presupuesto referencial del proyecto de la convocatoria.

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: PARTE 3 DE 5-Experiencia específicaPara este caso, EP PETROECUADOR solicita una experiencia específica en ?ACTIVIDADES DE DESCARGADO Y CARGADO DE CATALIZADOR EN ATMÓSFERA INERTE? por un valor igual o superior a los 4500,000.0, sin considerar que, si bien esta actividad es una de las actividades que se deben ejecutar, en el presupuesto referencial elaborado por la misma EP PETROECUADOR ítem 8 que se refiere al ?DESCARGADO Y CARGADO DE CATALIZADOR EN ATMÓSFERA INERTE? en las 4 actividades señaladas suma un total de 946,176.0 dólares, por lo que la experiencia  requerida debería ser igual o mayor al 60% de esta cantidad, es decir 567,705.6 y no los 4500,000.0.

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: PARTE 4 DE 5-Experiencia específicaSi EP PETROECUADOR solicita experiencia específica, debería ser por obras que tengan características y exigencias similares al proyecto de la convocatoria, esto es el ?MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS ESTÁTICOS, ROTATIVOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS DE LAS UNIDADES DE NO CAT 2 / CAT 2 / CAT 3 HDS-U1-Z2-Z3 Y DESCARGADO/CARGADO DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD HDS DE LA REFINERÍA ESMERALDAS DURANTE EL PARO PROGRAMADO 2020?, y de acuerdo al presupuesto referencial elaborado por la EP PETROECUADOR, las actividades de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS ESTÁTICOS, ROTATIVOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS DE LAS UNIDADES DE NO CAT 2 / CAT 2 / CAT 3 HDS-U1-Z2-Z3, suman un total de 5807,959.82.

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: PARTE 5 DE 5-Experiencia específicapor lo que estas actividades corresponden al 85.99% del monto del presupuesto referencial, por lo tanto la experiencia específica debería ser en actividades de  ?MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS ESTÁTICOS, ROTATIVOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS?, cumpliendo de esta manera con lo establecido por el SERCOP, por lo que se solicita que a más de la experiencia en Cargado de Catalizadores en atmosfera inerte se acepte experiencia en MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS ESTÁTICOS, ROTATIVOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS en refinerías u sector petrolero, favor no contestar limitarse al pliego, gracias.

answer: Todo lo que la EP PETROECUADOR proveerá y dotará está estipulado en el pliego y términos de referencia, todo lo adicional será responsabilidad y bajo el costo de la empresa contratista que llegare a ganar el proceso.

description: Al ser esta pregunta extensa, se la envía en partes-PARTE 1 DE 3 - Seguridad por Pandemia: Según lo señalado en el presupuesto referencial y en la metodología de cálculo, éste fue elaborado en el mes de febrero del 2020, es decir, antes de conocer y vivir los efectos de la Pandemia producida por el COVID 19, por lo tanto, se deduce que los elaboradores del presupuesto referencial no consideraron lo que involucra en seguridad esta nueva realidad. Por lo señalado, se deberá asumir que la EP PETROECUADOR asumirá los costos que involucra la ejecución de actividades bajo las nuevas normativas, como es el caso de las siguientes:?Los exámenes preocupacionales referentes al COVID 19 los ejecutará la EP PETROECUADOR

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 13.

description: PARTE 2 DE 3 - Seguridad por Pandemia:?Procedimiento de desinfección y control de temperatura de todo el personal que ingresará a la Refinería, deberá estar a cargo de la EP PETROECUADOR.?Procedimiento de desinfección y control de temperatura de todo el personal que sale de la Refinería, deberá estar a cargo de la EP PETROECUADOR.?La provisión de mascarillas tipo N95 para la movilización fuera de las instalaciones de la Refinería, serán proveídas por EP PETROECUADOR.?Médicos y enfermeras adicionales, para el control de síntomas relacionados con el COVID 19 los proveerá la EP PETROECUADOR.?Provisión de Gel Anti-bacterial, alcohol y jabón lo proveerá la EP PETROECUADOR.?Incremento de puntos de lavado de manos en la planta industrial, serán proveídos por la EP PETROECUADOR

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 13.

description: PARTE 3 DE 3 - Seguridad por Pandemia:?Desinfección de vehículos será ejecutado por la EP PETROECUADOR?Desinfección de herramientas será ejecutado por la EP PETROECUADOREstas son las actividades mínimas que se deben ejecutar para reducir el riesgo de contagios, actividades que obviamente nunca fueron incluidas, ya que para la fecha de elaboración no eran requeridas, por lo que, se debe asumir que es la EP PETROECUADOR asumirá la ejecución de estas actividades o deberán ser consideradas parcial o total estas actividades por la contratista??, toda vez que el presupuesto estimado del ítem L-12-4 SEGURIDAD y L-12-4-1 Control de Seguridad Industrial y Ambiente, está subvalorado, lo que deberá ser considerado por la comisión el momento de analizar cada una de las ofertas, favor aclarar esto, no contestar limitarse al pliego, gracias.

answer: Señor Oferente, en apego a lo que establece el art. 300.1 de la Codificación de Resoluciones, fue elaborado el cronograma para la entrega de las Ofertas, hemos determinado más tiempo del mínimo establecido en dicho artículo. Se mantiene la misma fecha del cronograma para la entrega de las Ofertas.

description: Estimados señores Petroecuador, por favor solicitamos una ampliación de plazo para la entrega de ofertas hasta el 15 de julio de 2020, para poder preparar adecuadamente la oferta técnica.

answer: Para los montos contractuales y/o ejecutados que se presenten para la acreditación de experiencias del oferente, cuyos valores estén considerados en una moneda distinta a la de dólares de los Estados Unidos de América, se realizará la conversión correspondiente, en vista que en el pliego se estableció sus montos en dólares USD.Se aplicará el valor de la moneda según la tasa de cambio determinada por el Banco Central del Ecuador en el año que se suscribió el contrato.

description: Señores de la comisión técnica, Al presentar Experiencia adquirida en el exterior para justificar el parámetro  General y Específica.  Se aplicará al valor de la moneda según la taza de cambio determinada por el Banco Central del Ecuador, en el año en que se firmó el acta de entrega recepción, o a la firma de suscripción del contrato?

answer: Como bien usted lo manifiesta, varias dependencias públicas suspendieron sus labores por la pandemia, entre ellas el MTOP a nivel nacional, razón por la cual por esta ocasión se aceptará la documentación en regla del año 2019 y 2020.

description: Señores de la Comisión Técnica, como es de conocimiento públicos ante la situación de emergencia sanitaria del País, varias dependencias públicas suspendieron sus labores administrativas de las cuales fue el MTOP, quedando pendiente la matriculación de equipos pesados al año 2020. Se puede justificar la disponibilidad de los equipos pesados montacarga con la matrícula del año 2019?

answer: La EP PETROECUADOR para efectos de evaluación, en el pliego del procedimiento consideró el personal y equipo mínimo que el oferente deberá presentar en su oferta para su revisión por parte de la Comisión Técnica, sin embargo, la empresa que resulte adjudicada, durante la vigencia del contrato, es decir en la ejecución contractual, deberá contar con el equipo y personal contemplados en los TDR y el propuesto en su oferta, así como todo el equipo y personal necesario para brindar el servicio a entera satisfacción dentro de los plazos contractuales.

description: En el TDR establecen una lista de personal técnico y equipos que difiere con el Pliego. Indicar si al presentar la oferta, debemos considerar lo del TDR o lo del PLIEGO?

answer: El oferente deberá presentar en su oferta, documentos que acrediten la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, como: compromisos de compra venta suscrito entre el oferente y el vendedor, compromisos de alquiler suscrito entre el oferente y quien realice el alquiler o documentos que acrediten la propiedad, de ser el caso facturas de compra, matrícula. Por lo que lo indicado por usted SI ES ACEPTADO.

description: Para considerar el cumplimiento del Equipo Unidad de Aspiración, se puede presentar la factura donde se detalla los equipo o elementos que conforman dicha Unidad de Aspiración? Ejemplo: Bomba de alto vacío, Tanque, Manguera hidráulica, etc?

answer: La oferta debe ser presentada en los términos indicados en el numeral 3 de la Convocatoria al presente procedimiento de contratación. En base a lo considerado como un error de forma en las ofertas Ref. artículo 153 Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el SERCOP se encuentra al foliado que no es más que la numeración de las hojas o páginas presentadas, por lo tanto, esta Comisión si considera importante la numeración de las hojas o páginas de la oferta, para las dos formas de presentación, sea de forma física o digital.

description: En conocimiento de que Las ofertas se podrán recibir por los siguientes medios: física, courier correo regular o correo  electrónico, por favor indicarnos, si a más de las indicaciones para envío de la oferta es necesario numerar las mismas para el envio por correo electrònico, mucho agradeceremos nos aclaren esta duda.

answer: Señor Oferente, la Declaración al Impuesto a la Renta, que justifica los índices financieros y patrimonio deben ser los declarados en el año 2019.

name: RODAN TRADING COMPANY RTCCOMPANY COMERCIAL S.A.

description: Debido a la situación del pais no se han presentado todavia los estados financieros del 2109, es posible presentar los del 2018, que fueron los últimos que se presentaron a la Superintendencia de compañías?

answer: Estimados oferentes, por favor, la EP PETROECUADOR solicita gentilmente revisar a detalle todos los requerimientos descritos en el pliego y las aclaraciones que se hayan realizado en la presente etapa, para efectos del cumplimiento de cada uno de los parámetros de evaluación, ya que ahí se encuentran las formas de validar los mismos. Esta respuesta se la realiza de forma generalizada, sin embargo puntualizado la inquietud para la verificación del patrimonio y de los índices financieros, el oferente debe presentar la declaración del Impuesto a la Renta o el documento equivalente estados financieros en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español según corresponda, revisar el Pliego. Para la acreditación de las experiencias las empresas extranjeras pueden presentar copias simples de los contratos... REVISAR CON MAYOR DETALLE EN EL ARCHIVO ACTA.

description: Para las empresas extranjeras que conformarian el compromiso de asociacion para esta oferta, por el corto plazo que se tiene para presentar la oferta, los documentos de estados financieros, experiencias, etc. no requieren apostillas ni que sean notariadas?.

answer: No se acepta el cambio. Si bien la carrera de BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, CUYA ESPECIALIZACION ES ELECTROMECANISMOS Y ELECTROTECNIA es afín en algunos campos al perfil solicitado, la naturaleza de los trabajos a realizarse requiere que el profesional propuesto cumpla con lo requerido como instrucción académica Título de Ingeniero Industrial/ Mecánico/ Ambiental/ Químico. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

name: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A.

description: ESTIMADOS SEÑORES, PARA LAS FUNCIONES DE SUPERVISOR DE LIMPIEZA O SUPERVISOR MECÁNICO, SOLICITAMOS SE  PERMITA OFERTAR PROFESIONAL CON AMPLIA EXPERIENCIA CON TITULACIÓN ACADÉMICA EN EL EXTRANJERO AVALADO POR EL  SENESCYT COMO BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, CUYA ESPECIALIZACION ES ELECTROMECANISMOS Y ELECTROTECNIA AFIN AL REQUERIMIENTO, PROFESIONAL CON AMPLIA EXPERIENCIA DE SUPERVISIÓN MECÁNICA Y LIMPIEZA INDUSTRIAL EN TRABAJOS EJECUTADOS EN REFINERÍA ESMERALDAS. ESTA SOLICITUD VA EN CONCORDIA CON LO QUE DICTA LA LEY Y EL REGLAMENTE DE CONTRATACIÓN, EN CUANTO A DAR FACILIDADES DE PARTICIPACIÓN, ADEMÁS EN CONSIDERACIÓN DE LA ACTUAL CRISIS QUE AFRONTAMOS NO SE DEBE LIMITAR LA MISMA, POR FAVOR NO CONTESTARNOS REMÍTASE A LOS PLIEGOS, MUCHAS GRACIAS.

answer: En el presente procedimiento de contratación, siempre y cuando las ofertas de empresas extranjeras cumplan integralmente con los parámetros y requisitos determinados en el pliego y en la normativa vigente, participarían en iguales condiciones que las empresas nacionales, en vista que en el proceso de licitación por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.

description: Se realiza una invitación bajo el convenio del acuerdo con la Union Europea, Colombia y Peru y sin embargo, en los pliegos se menciona que " unicamente en en caso de que ninguna oferta presentada acreditare origen ecuatoriano, la entidad contratante considerara y analizara las ofertas de origen extranjero que se hubieren presentado.Se van a considerar las ofertas de empresas extranjeras que incluirán en los trabajos mano de obra ecuatoriana, en iguales condiciones que las empresas nacionales?

answer: Estimado oferente, es un error generar o tratar de generar diferencias entre los documentos citados por usted en su pregunta, ya que los Términos de Referencia son parte del Pliego del Procedimiento, por lo tanto, respondiendo su inquietud, los participantes deben presentar los documentos e información que se requieren para el cumplimiento de cada uno de los parámetros de evaluación, mismos que se encuentran detallados en la Sección IV - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en el Pliego del Procedimiento.

description: Debido a que existe diferencias entre los TERMINOS DE REFERENCIA y el  PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO, información que difiere el uno del otro, necesitamos conocer a cuál de los dos documentos debemos regirnos para la presentación y calificación de oferta? Por favor indicarnos claramente mediante un cuadro cuales serán los requisitos utilizados para calificación debido a la dualidad. favor no responder limitarse al pliego, gracias.

answer: Como bien usted lo manifiesta, varias dependencias públicas suspendieron sus labores por la pandemia, entre ellas el MTOP a nivel nacional, razón por la cual por esta ocasión se aceptará la documentación en regla del año 2019 y 2020.

description: Estimados Señores, Debido a que la MTOP,  no ha prestados servicios de matriculación de vehículos por la emergencia sanitaria que atravesamos, como es de conocimiento público.  Solicitamos se nos acepte las matriculas del año 2019 para los vehículo y maquinarias, gracias.

answer: Su entendimiento está en lo correcto, para cada equipo pesado montacargas, camión grúa, grúa deberá incluir su operador los cuales deberán poseer de licencia tipo G, con experiencia mínimo de un 1 año en este tipo de equipos. Esto será verificado por la administración del contrato en la ejecución contractual.Por lo tanto, el oferente deberá presentar en su oferta, documentos que acrediten la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, como: compromisos de compra venta suscrito entre el oferente y el vendedor, compromisos de alquiler suscrito entre el oferente y quien realice el alquiler o documentos que acrediten la propiedad, de ser el caso facturas de compra, matrícula, para la validación del cumplimiento de disponibilidad del equipo únicamente.

description: Estimados señores, favor aclararnos la nota que se encuentra a continuación del cuadro del equipo mínimo en el PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO, página 11 que indica: NOTA: CADA EQUIPO  PESADO MONTACARGAS, CAMIÓN  GRÚA,  GRÚA  DEBERÁ INCLUIR  SU OPERADOR LOS  CUALES  DEBERÁN POSEER DE LICENCIA TIPO G, CON EXPERIENCIA MÍNIMO DE UN 1 AÑO EN ESTE TIPO DE EQUIPOS. ESTO SERÁ VERIFICADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, se entiende que esto será solicitado por el Administrador del Contrato en la fase de ejecución del Contrato y no es necesario presentarlas en la oferta, además las cartas de compromiso de estos equipos pesados son extendidas por empresas reconocidas como Noroccidental, Grúas Atlas, entre otras, las mismas que disponen de equipo y personal avalados por el Ministerio de Transporte, es decir que para la oferta únicamente se requerirán solo los documentos de los equipos? mucho agradeceremos nos aclaren esta duda, muchas gracias.

answer: Recursos que debe asumir cualquier EMPRESA CONTRATISTA: ?Desinfectantes/Virucida para procesos de desinfección, sistema o equipamiento para ejecución de las desinfecciones, esto a costo de la contratista.?Custodio de recursos propios de la empresa contratista. y orden de personal Seguridad Física, para personal ?EPPETROECUADOR y contratistas? ?Equipos de protección personal acorde a los riesgos establecidos en la matriz de riesgos laborales de la empresa contratista.?Valoraciones médicas por COVID-19 de una casa asistencial de salud autorizada por el MSP y cumplimiento en materia de salud referente a lo estipulado en el procedimiento código SSA.07.PR.02.DR.01 se seguridad para contratistas.?Protocolo para atención de emergencia por contagio con COVID-19. ...REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: Estimados Señores de la Comisión, en virtud de la emergencia de bioseguridad que se esta atravezando solicitamos EP PETROECUADOR, indique claramente el protocolo de bioseguridad que se aplicara tanto por parte de EP Petroecuador como los requerimientos para contratistas, de manera de poder estimar los recursos para este rubro y conocer claramente con los aportes de EP PETROECUADOR, de manera de poder mitigar los riesgos en lo mayor posible de contagio considerando que se tendran un volumen de personal considerable durante la parada, lo cual puede repercutir en las consideraciones  económicas de este rubro asi tambien en el tiempo de adquisiciones de estos recursos que en los actuales momentos son de gran demanda nacional y mundial, favor indicar detalladamente el protocolo a aplicar y que recursos pondrá EP PETROECUADOR y cuales le corresponden al contratista??

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: Pregunta 1 , parte1/5 Petroecuador  en los pliegos pagina 18 de 61 , en Experiencia específica se solicita lo siguiente:  , durante los últimos 10 años y la calificación tiene un monto máximo de 4.500.000,00 USD.De acuerdo al MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS LICITACIÓN DE BIENES Y/ OSERVICIOS, Versión SERCOP 2.1 09 de junio de 2017, señala lo siguiente :

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: Continua Pregunta 1 , parte2/5?c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objetode la contratación.d. La entidad contratante obligatoriamente deberá dimensionar los parámetros decalificación de experiencia general y específica mínima requerida de conformidad con elcontenido de la siguiente tabla y en función del presupuesto referencial delprocedimiento de contratación:??

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: Continua Pregunta 1 , parte3/5Revisado el presupuesto referencial al elaborado por  EPPETROECUADOR en el ítem 8 que se refiere al  en las 4 actividades  a realizarse , en el reactor y regenerador de la planta HDS  Hidrodesulfuradora de Diésel,   se tiene suma un total de 946,176.00 USD , por lo tanto  la experiencia especifica  debería ser igual o mayor al 60% de este valor  y no los 4500,000.00 USD

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: Continua Pregunta 1 , parte4/5La experiencia especifica de EP PETROECUADOR , debería ser en servicios de  similares características  al proyecto a ejecutarse en el mantenimiento de las plantas de procesos de la refinería esmeraldas ,por lo que se sugiere que se modifique la experiencia  especifica como se señala a continuación  , considerando además que de acuerdo al presupuesto elaborado por la EP PETROECUADOR, las actividades de  suman  un monto total de 5807,959.82 USD:

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 8.

description: Finaliza Pregunta 1 , parte5/5Por lo señalado anteriormente, solicitamos se corregida el error cometido en la experiencia especifica solicitada, porque no se cumple con el modelo de pliegos de licitación de servicios del SERCOP,  es subjetiva y discriminatoria y está en contraposición de lo que señala el Manual de buenas prácticas de la contratación publica

answer: Señor Oferente, en apego a lo que establece el art. 300.1 de la Codificación de Resoluciones, fue elaborado el cronograma para la entrega de las Ofertas, hemos determinado más tiempo del mínimo establecido en dicho artículo. Se mantiene la misma fecha del cronograma para la entrega de la Oferta.

description: Señores EPPETROECUADOR, Solicitamos muy cometidamente extensión de plazo para la entrega de la oferta por 15 días mas considerando el estado de emergencia y cuarentena por el que atraviesa el país. Preparar una oferta competitiva significa tener acceso a proveedores y a visitar el sitio de trabajo lo cual no es posible actualmente.

answer: El inicio del plazo de ejecución del servicio es contado a partir del día siguiente de la fecha de acreditación del treinta por ciento 30% del valor del contrato en calidad de anticipo, no desde la suscripción del contrato, sin embargo, también con respecto al plazo de ejecución se deberá considerar la aclaración incluida por la EP PETROECUADOR al final de la presente Acta.

description: Estimados Señores de la Comisión Tecnica, podrian indicar luego de firmado el contrato, la contratista dispondra de un tiempo necesario para la adquisición de materiales necesarios para la parada, insumos de seguridad, contratacion y movilización de personal, equipos, se considera que debería considerarse un tiempo no menor a 30 días desde la firma del contrato antes del inicio de la parada para poder planificar y poder contar con los recursos necesarios para este tipo de trabajos y evitar inconvenientes durante la ejecución de los trabajos, se dará al contratista adjudicado estos días para las actividades de adquisición y planificación descritas?? muchas gracias.

answer: Si es posible tal como se indica en el pliego II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS , Sección I, numeral 1.25 ??Los oferentes, previo a presentar su oferta y en caso de requerirlo podrán efectuar una inspección al sitio en donde se ejecutará el servicio, con el objeto de conocer sus características, verificar condiciones, posibles riesgos y constatar las dificultades y/o facilidades para efectuar el trabajo solicitado en los Términos de Referencia, la visita al sitio no es obligatoria, por lo que no limita la participación de los oferentes que no realicen la visita al sitio. Todas estas visitas deberán ser agendadas previamente con el Superintendente de Refinería Esmeraldas para su aprobación por medio de oficio o correo electrónico??

description: Señores EPPETROECUADOR, FAVOR INDICAR ES POSIBLE HACER UNA VISITA AL SITIO A LA REFINERÀ ESMERALDAS..

answer: El espacio para logística solicitada será indicado por el administrador del contrato y este contará con todos servicios básicos.

description: Para el proceso de Alimentación, Almacenamiento de Contenedores de Herramientas, Oficinas, Materiales y Equipos, EP PETROECUADOR suministrará los espacios requeridos para la adecuación temporal de estas instalaciones?? podrian indicar las caracteristicas y recursos a suministrar m2, disponibilidad de energía eléctrica, agua potable, etc???, gracias.

answer: En el modelo de pliego de licitación de servicios del SERCOP, en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, no se describe ningún literal ?f?, al parecer se refiere al texto del literal ?e?, en ese sentido la experiencia presentada por el oferente será acreditable y aceptada, siempre que se haya ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana y la obtenida en el extranjero.

description: Una empresa ecuatoriana que no tiene experiencia específica para participar en este proceso, sepuede consorciar con una extranjera que tiene experiencia  Como lo señala el numeral  4.1.4 Experiencia general y específica mínima:  literal f del modelo de pliego de licitación de Servicios del SERCOP  Esta experiencia sería considerada como específica para este proceso?

answer: El cronograma de parada de planta será entregado a la empresa adjudicada por parte del administrador del contrato.Favor considerar la aclaración incluida por la EP PETROECUADOR al final de la presente Acta.

description: Con el fin de definir las cargas de personal y equipos, favor proporcionar el cronograma de paro de planta preparado por Refinería Esmeraldas, donde se determinó el plazo de ejecución detallado en el ítem 6 de los términos de referencia.

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: Favor proporcionar los planos plot plan de las Unidades donde se va a realizar el mantenimiento y reparación de los equipos estáticos rotativos eléctricos e instrumentación

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: Favor proporcionar a los oferentes, el Procedimiento interno de descarga del catalizador de la unidad HDS, Código: REF.02.05.HDS.PR-0005   y el Procedimiento interno de carga del catalizador de la unidad HDS, Código: REF.02.05.HDS.PR-0003 referidos en los TDRs, para que los oferentes conozcan y valoren económicamente su alcance

answer: La actividad mencionada de ?descargado y cargado de catalizador incluido el desmontaje del codo manway? en el reactor P1-R01, se lo realizará con personal propio de la EPP.

description: En los trabajos del reactor P1-R001 detallados en el ítem A-1.5.1 de los TDR, se indica que EP Petroecuador suministrará el servicio de descargado y cargado de catalizador incluido el desmontaje del codo manway, favor indicar si esto lo va a ser Personal de Refinería o va existir una tercera empresa que va a realizar este trabajo.

answer: La actividad mencionada en los reactores, se lo realizará con personal propio de la EPP.

description: En los trabajos del reactor P2-R001, P2-R02, P2-R03 detallados en el ítem A-1.5.2 de los TDR, se indica que EP Petroecuador suministrará el servicio de descargado y cargado de catalizador, favor indicar si esto lo va a ser Personal de Refinería o va existir una tercera empresa que va a realizar este trabajo

answer: Para todas estas actividades EP PETROECUADOR proporcionará los equipos para la prueba hidrostática y realizará la misma

description: Favor confirmar si para todos los intercambiadores de calor y Aero enfriadores en los que se van a realizar los trabajos mecánicos, Refinería Esmeraldas proveerá los equipos y realizará con su personal las respectivas pruebas hidrostáticas.

answer: No lo va a proporcionar Petroecuador. Para la ejecución de esta actividad la contratista proveerá de los materiales de aislamiento térmico y accesorios, planchas de grafito con alma de acero, molykote o similar, cepillos de cobre, wype, penetrante y otros.

description: En los trabajos de los intercambiadores D-E01B, D-E11, Z2-E02, indicados en los Ítems A-1.6.23, A-1.6.24 y A-1.6.25 de los TDRs, entre las actividades de la contratista esta la instalación de aislamiento térmico silicato de calcio +foil de aluminio en conformidad con el standard UOP 9-11 en intercambiadores D-E01B y Z2-E02. Favor indicar si el material requerido para este trabajo lo va a proporcionar EP Petroecuador

answer: Refinería No facilitará las tomas de aire, esa actividad y logística es responsabilidad de la contratista

description: Favor indicar si para las llaves neumáticas con regulador de torque, refinería Esmeraldas facilitara el uso de las tomas de aire en las diferentes unidades

answer: Petroecuador suministrará la máquina para realizar el tratamiento térmico, su conexión eléctrica y los accesorios y fungibles para cumplir a cabalidad esta actividad.

description: Dado que EP Petroecuador suministrará la máquina para realizar el tratamiento térmico en las juntas de 6? del serpentín del horno CH2, favor confirmar si también proveerá de la energía eléctrica requerida para su uso, así como las resistencias eléctricas, fibra cerámica, cables de termocupla y demás fungibles requeridos para este trabajo

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: Señores Petroecuador, favor facilitarnos planos generales donde se detallen las dimensiones de los hornos CH2, P1-H01, P1-H02, P2-H04, P2-H01, P2-H02, P2-H03, DH-01, P3-H01, P3-H02, P3-H03, con el fin cuantificar las horas hombre requeridas para los trabajos de mantenimiento indicados en los TDRs

answer: Los trabajos se realizarán en coordinación con el técnico designado por mantenimiento en el taller de válvulas, quien conjuntamente con el Supervisor del Contrato verificará los trabajos ejecutados por la contratista.La calibración de las válvulas de seguridad será realiza por personal de la Refinería Esmeraldas.

description: Favor confirmar si los trabajos de pre-test en las válvulas bridadas de seguridad, compuerta, check, y globo, a realizarse en el banco de pruebas ubicado en el taller de calderería y soldadura de REE lo ejecuta el personal de la contratista o el personal del taller de Refinería

answer: Los trabajos se realizarán en coordinación con el técnico designado por mantenimiento en el taller de válvulas, quien conjuntamente con el Supervisor del Contrato verificará los trabajos ejecutados por la contratista y en caso de identificarse defectos indicarán los trabajos a corregirse a cuenta y costo de la misma.La calibración de las válvulas de seguridad será realiza por personal de la Refinería Esmeraldas.

description: Favor confirmar si en las válvulas de compuerta, globo, y check: el desarmado, limpieza interna, externa, cambio de internos, y armado y pruebas de hermeticidad los realiza personal de la contratista o de refinería, consulta que realizamos dado que estas válvulas deben ser trasladadas al taller de calderería y soldadura de REE conforme lo indican los TDRs

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: En referencia al ítem G-7-2-2 de los TDRs, Favor facilitarnos el plano No. MS-16031 No. 16031 para conocer detalles y cuantificar el alcance de los trabajos para la fabricación de la bajante bafle, chimeneas, y manhole interno del recipiente P3-V05, considerando que la plancha es de importación

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: Favor Señores Petroecuador, solicitamos se nos proporcione los planos del reactor HDS con TAG D-R01, para definir la logística y cuantificar el tiempo de ejecución para el descargado y cargado del catalizador

answer: El traslado de los instrumentos para hacia talleres de refinería será responsabilidad de la contratista.

description: Favor confirmar, si los instrumentos que van a ser trasladados a los talleres de refinería Esmeraldas para su desarmado, limpieza, pruebas, los va a realizar el personal de la contratista con los equipos de Refinería

answer: REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: Favor proporcionar las especificaciones técnicas del cable armado referidos a los ítems J-10-1-8 al J-10-1-12 de los TDRs

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: Favor proporcionarnos los planos de la estructura que soporta los aeroenfriadores de la unidad CCR P2 y de los aeroenfriadores U1-E1 A/B/C/D, Z2-E4A/B U1-E4 A/B, para los trabajos detallados en el ítem K-11-1-1 de los TDRs, con el fin de conocer los detalles y cuantificar económicamente su alcance

answer: No es posible realizar el cambio, debido a que el SERCOP estableció parámetros a cumplir respecto a la elaboración de los pliegos. Respecto a la temporalidad y montos de experiencia general y específica, usted debe revisar lo establecido en los modelos de pliego Versión SERCOP 2.1 09 de junio de 2017, numeral 4.1.4, literal d.

description: Dado que los trabajos de mantenimiento y/o reparación en equipos estáticos rotativos, eléctricos e instrumentación en plantas de refinación es poco frecuente en el país, como muy acertadamente lo indica Petroecuador, favor considerar en la experiencia general que su temporalidad sea de los últimos 20 años y el monto mínimo sea igual o superior a 120.000 dólares americanos, lo que permitirá que exista una mayor participación de oferentes en el presente concurso

answer: No es posible realizar el cambio, debido a que el SERCOP estableció parámetros a cumplir respecto a la elaboración de los pliegos. Respecto a la temporalidad y montos de experiencia general y específica, usted debe revisar lo establecido en los modelos de pliego Versión SERCOP 2.1 09 de junio de 2017, numeral 4.1.4, literal d.

description: Dado que los trabajos de mantenimiento y/o reparación en equipos estáticos rotativos, eléctricos e instrumentación en plantas de refinación es poco frecuente en el país, como muy acertadamente lo indica Petroecuador, favor considerar la temporalidad a considerarse en la evaluación del personal técnico sea en los últimos 20 años, lo que permitirá que participen profesionales con amplia experiencia en este tipo de trabajos

answer: No se acepta el cambio. Si bien las carreras de Ingeniero en ingeniería civil, eléctrica y electrónica son afínes en algunos campos al perfil solicitado, la naturaleza de los trabajos a realizarse requiere que el profesional propuesto cumpla con lo requerido como instrucción académica Título de Ingeniero Mecánico/Industrial / Petróleos / Químico. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

description: Favor considerar para el residente del servicio también a profesionales con instrucción académica en ingeniería civil, eléctrica y electrónica, que demuestren sustentada mente amplia experiencia en proyectos de esta índole

answer: El presente procedimiento de contratación ha sido considerado por la Unidad Usuaria como un servicio no normalizado.

description: Señores Petroecuador favor indicar si al contrato fruto de esta licitación es considerado no normalizado, consulta que se la realiza por lo indicado en el párrafo número 1.11.2 en las páginas 27 y 28 de los pliegos

answer: Respecto del porcentaje del Anticipo, el mismo ha sido calculado por la EP PETROECUADOR, resultando una entrega del 30% del monto del contrato, el mismo que se encuentra aprobado en base a los justificativos constante en el memorando 00073-OPE-REE-MAN-2020, por lo expuesto, esta Comisión se ratifica en el porcentaje del anticipo aprobado del 30%. Considerar que plazo para la ejecución del contrato es contado a partir del día siguiente de la fecha de acreditación del treinta por ciento 30% del valor del contrato en calidad de anticipo.

description: -Favor considerar un anticipo del 50% del valor del contrato, con la finalidad de que la contratista durante el paro programado garantice la continuidad operativa del servicio objeto de este contrato, como acertadamente Petroecuador lo indica, y considerando que el tiempo de ejecución en las plantas a intervenir es simultaneo y su periodo de trabajo es bastante corto, intenso y con un gasto económico muy considerable.  Una negativa a este pedido ocasionará que el contratista tenga que recurrir a un financiamiento bancario y los intereses se los tendrá que cargar al gasto del proyecto consecuentemente un incremento a la propuesta económica, lo que en las actuales graves circunstancias que vive nuestro país, no se estaría velando por los mejores intereses de EP Petroecuador y del Ecuador

answer: Su apreciación es correcta El servicio se pagará mediante planillas mensuales de los servicios efectivamente realizados con sus documentos de respaldo, incluidos los respaldos del pago de las planillas del IESS de todo el personal que brindará el Servicio las cuales deberán seguir el trámite de pago indicado la normativa interna de la EP PETROECUADOR? y cumpliendo con las respectivas cláusulas contractuales.

description: De acuerdo con nuestro entendimiento cada uno de los pagos se realizará en papel moneda en Dólares de los Estados Unidos de América y bajo ningún concepto se harán en títulos o bonos del Estado, es correcto?

answer: En cada caso de incumplimiento de lo establecido en los términos de referencia, pliego y documentos que forman parte del contrato, la EP PETROECUADOR, por intermedio del Administrador del contrato, impondrá a la CONTRATISTA una multa diaria del 5 POR MIL 5X1000 que se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse del contrato, sin IVA.

description: De conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la LOSNCP entendemos que las multas aplicables serán calculadas sobre el rubro pendiente de cumplimiento es correcto? Adicionalmente, en función de lo establecido en los modelos de pliegos del SERCOP, entendemos que el porcentaje de multa aplicable por día de retraso

answer: Señor Oferente, es correcta su apreciación.

description: De acuerdo con nuestro entendimiento, los retrasos en la tramitación y autorización de prórrogas de parte del administrador del contrato no puede ser imputable a la contratista en la medida en que ésta haya notificado la causal debidamente justificada dentro del plazo del contrato, es correcto nuestro entendimiento?

answer: No es correcta su apreciación, ya que la CONTRATISTA se obligará con la EP PETROECUADOR a prestar el servicio de ?MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS ESTÁTICOS, ROTATIVOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS DE LAS UNIDADES DE NO CAT 2 / CAT 2 / CAT 3 HDS-U1-Z2-Z3 Y DESCARGADO/CARGADO DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD HDS DE LA REFINERÍA ESMERALDAS DURANTE EL PARO PROGRAMADO 2020? y a ejecutar el contrato a entera satisfacción, según las características y especificaciones técnicas constantes en el pliego y sus anexos, términos de referencia, instrucciones de la EP PETROECUADOR impartidas por la administración del contrato, demás documentos contractuales tanto los que se protocolizan, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización y la oferta, que pasarían a formar parte integrante del contrato que se suscriba para el efecto, por lo tanto, es incorrecto determinar una predominación entre los documentos citados anteriormente, REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: De acuerdo con nuestro entender la oferta a ser presentada formará parte del contrato y por ende prevalecerá sobre los pliegos precontractuales en caso de contradicción, es correcto?

answer: Su apreciación es correcta El servicio se pagará mediante planillas mensuales de los servicios efectivamente realizados con sus documentos de respaldo, incluidos los respaldos del pago de las planillas del IESS de todo el personal que brindará el Servicio las cuales deberán seguir el trámite de pago indicado la normativa interna de la EP PETROECUADOR? y cumpliendo con las respectivas cláusulas contractuales.

description: Comedidamente solicitamos confirmar los documentos de respaldo solicitados para la presentación de planillas de avance

answer: Para la calificación de ofertas presentadas por los compromisos de asociación o consorcio y/o las asociaciones o consorcios constituidos, para el Patrimonio se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes. Para la presentación de los índices financieros los factores para su cálculo serán determinados  por la suma de los grupos de cuentas que correspondan de los partícipes.

description: Para presentar la oferta en Asociación/Consorcio con una empresa extranjera no domiciliada en el Ecuador, para presentar el Patrimonio e índices el cálculo se lo realiza solamente de la empresa ecuatoriana o en conjunto con la empresa extranjera. De ser en conjunto, los índices se los debe promediar entre dos o en proporción a la participación. Favor informar procedimiento.

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 26.

description: En cuanto al personal en los Pliegos se encuentra un listado mínimo y en los Términos de Referencia un listado mucho más amplio, cuál de los dos se debe tomar en cuenta para presentar en la oferta?

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 26.

description: En cuanto al equipo mínimo referido en los Pliegos se encuentra un listado y en los Términos de Referencia se encuentra otro listado con mayor número de equipos, favor confirmar cuál de los dos listados se debe tomar en cuenta para presentar en la oferta

answer: Exacto, para la calificación del personal técnico, cada persona propuesta deberá acreditar el tiempo igual o superior a un 1 año es decir 12 meses, adicional al tiempo establecido como requisito mínimo en cada función requerida en el numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico, para obtener el total del puntaje por cada uno, de lo contrario su puntuación se realizaría de forma proporcional.

description: En los Pliegos Evaluación por puntaje indican que ?Cada persona propuesta por el oferente para ejercer las funciones detalladas en el listado anterior, deberá acreditar un 1 año es decir 12 meses adicional al tiempo establecido como requisito mínimo en cada función requerido en el numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico, para obtener el puntaje? es decir en el caso del Residente de Servicio no serían 3 años de experiencia sino 4 años? Favor aclarar

answer: No se acepta el cambio. Si bien el post grado sería afín en algunos campos al perfil solicitado, la naturaleza de los trabajos a realizarse requiere que la instrucción formal del profesional propuesto cumpla con lo requerido como instrucción académica Título de Ingeniero Industrial/Seguridad Industrial. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

description: En el caso del supervisor de Seguridad Industrial solicitan que deben ser ingenieros de tercer Nivel con Títulos de Ingeniero Industrial / Seguridad Industrial. Se aceptará profesionales de otra rama de la Ingenieria con Post grados en Seguridad Industrial

answer: No se acepta el cambio. El cronograma de parada de planta será entregado a la empresa adjudicada por parte del administrador del contrato. Se mantiene lo estipulado en el TDR.Favor considerar la aclaración incluida por la EP PETROECUADOR al final de la presente Acta.

description: En la metodología descrita se solicita que el contratista realice y presente al administrador del contrato un ?un cronograma de actividades y valorado, que incluya desde la provisión de materiales, ejecución de todas las actividades hasta la finalización del servicio, en el cronograma de actividades se debe indicar la secuencia de las actividades y la ruta crítica del servicio?. Favor considerar que este cronograma deberá ser presentado por la Refinería en base a sus requerimientos operacionales.

answer: Con respecto a la elaboración del presupuesto referencial favor revisar el documento ?Estudio de mercado? en los archivos del presente procedimiento.

description: El presupuesto referencial debió haber sido realizado en base a un cronograma pormenorizado de las unidades a ser intervenidas acorde las necesidades operativas de la Planta. Favor proveer dicho cronograma a fin de poder establecer secuencias y rendimientos en el cálculo de la propuesta

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 35.

description: Señores de la comisión, llama profundamente la atención que se promueva un proceso licitatorio como el presente, donde se debe cotizar más de 400 ítems que resultan del servicio de mantenimiento de muchos componentes de la Refinería Esmeraldas, y no se provea de un solo plano para el cual poder referirse y calcular el trabajo. Probablemente después de las varias solicitudes de información se publique lo solicitado, pero los oferentes hemos perdido muy valioso del escaso tiempo que tenemos para preparar nuestras propuestas. Favor considerar una ampliación de por lo menos 15 días adicionales para la presentación de ofertas.

answer: Respecto del porcentaje del Anticipo, el mismo ha sido calculado por la EP PETROECUADOR, resultando una entrega del 30% del monto del contrato, el mismo que se encuentra aprobado en base a los justificativos constante en el memorando 00073-OPE-REE-MAN-2020, por lo expuesto, esta Comisión se ratifica en el porcentaje del anticipo aprobado del 30%. Considerar que plazo para la ejecución del contrato es contado a partir del día siguiente de la fecha de acreditación del treinta por ciento 30% del valor del contrato en calidad de anticipo.

description: Favor considerar la forma de pago planteada para el presente proceso. Un anticipo menor y pago sobre planillas mensuales se apegan a proyectos de largo o mediano plazo.  El presente servicio tiene como objeto solventar un paro de planta y disponer de los recursos suficientes entre ellos los económicos, facilitará y garantizará una mejor y menos costosa intervención.  Favor considerar incrementar el anticipo a por lo menos 50%.

answer: Respecto del porcentaje del Anticipo, el mismo ha sido calculado por la EP PETROECUADOR, resultando una entrega del 30% del monto del contrato, el mismo que se encuentra aprobado en base a los justificativos constante en el memorando 00073-OPE-REE-MAN-2020, por lo expuesto, esta Comisión se ratifica en el porcentaje del anticipo aprobado del 30%. Considerar que plazo para la ejecución del contrato es contado a partir del día siguiente de la fecha de acreditación del treinta por ciento 30% del valor del contrato en calidad de anticipo.

description: Favor considerar incrementar el valor del anticipo, tomando en cuenta el corto tiempo de ejecución del servicio y que el pago se lo planillará recién a los 30 días de ejecución y se pagará a los 30 días después de la aceptación y aprobación de la factura, el contratista tendrá que financiar casi la totalidad del proyecto. Esto, entre otros inconvenientes, encarece considerablemente el servicio

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: Favor proveer planos de las Plantas No catalíticas 2, catalíticas 2, catalíticas 3

answer: El cronograma de parada de planta será entregado a la empresa adjudicada por parte del administrador del contrato. Se mantiene lo estipulado en el TDR.Favor considerar la aclaración incluida por la EP PETROECUADOR al final de la presente Acta.

description: Agradecemos indicar fecha proyectada de inicio del proyecto.

answer: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual EP PETROECUADOR haya publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública  la resolución correspondiente, EP PETROECUADOR suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 112 y 113 de  su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

description: Favor confirmar, con cuanto tiempo de anticipación será informada la adjudicación, con respecto al inicio de los trabajos. Esto es clave para considerar los tiempos de internación de los equipos

answer: Dentro de los procedimientos internos se solicitará un documento de identificación original donde se pueda visualizar nombres completos y número de pasaporte de la persona que desee ingresar a Refinería Esmeraldas.

description: -Favor informar que documentación será solicitada al personal extranjero, para el ingreso a planta

answer: Se podría aceptar la presentación de contratos laborales entre el empleador y empleado, acompañados del contrato  como contratista que haya realizado el oferente de este procedimiento precontractual. También se podrá aceptar los comprobantes de venta correspondiente en cada país en el caso de prestación de servicios profesionales.De alguna manera el oferente, deberá demostrar o evidenciar mediante la presentación de los documentos que considere necesario, que el personal extranjero propuesto cumple con la descripción de la experiencia requerida para cada función, y en el documento o conjunto de documentos presentados en la oferta se pueda verificar el cargo, función o actividades desempeñadas y periodo de trabajo, por lo que ante este escenario, la Comisión Técnica podría en caso de considerar pertinente solicitar en la etapa de convalidación de errores los documentos complementarios o documentos adicionales necesarios para la correspondiente validación.

description: -Respecto a la experiencia del personal, se indica que el personal extranjero deberá presentar certificados de trabajo emitidos por la empresa donde prestó sus servicios, en el que se señale el cargo, función o actividades desempeñadas y periodo de trabajo. Sin embargo, estos certificados no son emitidos en los países donde hemos prestado servicios. De qué manera se pueden sustituir?

answer: Qué se necesita para ingresar al Ecuador?En esta emergencia internacional causada por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana define requerimientos ciudadanos que requiere regresar del exterior, cumpliendo estrictamente las disposiciones del COE Nacional, entidad rectora durante la emergencia sanitaria establecida por el Gobierno.Los consulados ecuatorianos apoyarán a la comunidad ecuatoriana de su jurisdicción en los procesos que corresponden a la entrega de la documentación habilitante para el abordaje en el avión, una vez que este ha sido autorizado por las autoridades ecuatorianasLas personas que sean elegibles para ingresar a territorio ecuatoriano, deberán cumplir con las disposiciones y obligaciones establecidas por el COE, es decir: 1.Cada ciudadano deberá cubrir sus gastos de pasajes aéreos. En el caso de menores de edad serán sus padres quienes tienen la obligación de asumir este costo.REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: -Se solicita, para empresas extranjeras, enviar los protocolos existentes respecto de COVID19 y consideraciones previas que se deberían tomar. En el entendido que esta pandemia cambia las condiciones de cada país continuamente será posible considerar este análisis de forma posterior por sistema de gastos reembolsables

answer: El tipo de envases es big-bag o tanques metálicos. Cabe recalcar que el catalizador para la ejecución de las actividades del paro, se encuentra almacenado en las bodegas de REE en big-bag

description: -Solicitamos confirmar tipo de envase del catalizador nuevo y cerámicas inertes asociadas sacas, bolsas, tambores, etc..

answer: Estas actividades serán responsabilidad de la contratista. Revisar el punto 3 de los TDR, sobre lo que Petroecuador proveerá

description: -Se solicita confirmar a quien la corresponde proveer los tambores y/o recipientes vacíos para contención de catalizador gastado, como también pallets para su manipulación

answer: Especificar qué equipo exactamente, esta pregunta no está clara. Si es el reactor DR-01 el cierre se realiza con herramientas de torque, de cualquier tipo.

description: -Respecto a la apertura y cierre del equipo, se solicita aclarar si se debe considerar tensionado hidráulico o torque hidráulico?

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: -Se solicita enviar planos del reactor D-R01 y layout donde se encuentra emplazado, para determinar la ubicación y tipo de grúa

answer: El contratista se encargará de la instalación y retiro de junta ciegas en líneas de entrada y salida de proceso que es la independización previa del equipo.Las unidades o plantas de proceso de entregan liberadas por parte de Petroecuador

description: -Se solicita aclarar quién debe realizar la independización previa de la planta bloqueo / chapas ciegas previo a la intervención del reactor D-R01 y/o equipos

answer: Por seguridad, durante la parada de planta no se realizan actividades, hasta tener todos los circuitos y líneas liberadas. Si existirían actividades en paralelo, estas no interferirán los trabajos de cambio de catalizador.

description: Se solicita aclarar si durante la detención de planta se realizaran trabajos en paralelo al cambio de catalizador, que limiten la ejecución de los trabajos.

answer: Las inspecciones se van a realizar en conjunto con los funcionarios de la unidad respectiva de Petroecuador en el menor tiempo posible para evitar retrasos en la ejecución de las actividades.

description: -Cuánto tiempo se debe considerar por concepto de inspección en el interior del equipo por parte de EP PetroEcuador

answer: El cronograma de parada de planta será entregado a la empresa adjudicada por parte del administrador del contrato. Se mantiene lo estipulado en el TDR.Favor considerar la aclaración incluida por la EP PETROECUADOR al final de la presente Acta.

description: -Cuanto tiempo efectivo, se dispondrá para la ejecución de la descarga y carga del reactor D-R01. LA provisión de un cronograma planificado de actividades se torna indispensable

answer: Lo solicitado se encuentra enlistado en el punto 3 de los TDR, sobre lo que Petroecuador proveerá

description: -Favor ratificar que utilities industriales requeridas tales como: Nitrógeno de planta, aire de planta, agua industrial y electricidad serán suministrados por Petroecuador.

answer: Información adjunta en Anexos Referenciales.

description: -Se solicita confirmar si el carguío será sock o denso, y diagramas de carga para el DR01.

answer: Petroecuador proveerá Punto de aire de instrumento para soporte del personal que participe en el descargado y cargado de catalizador del reactor D-R01.Si la contratista necesita aire medicinal/respirable, el suministro del mismo es responsabilidad de la contratista

description: -Aire medicinal/respirable podrá ser suministrado por proveedor local de Petroecuador? Favor confirmar

answer: En los archivos del presente procedimiento se adjuntó el documento PROYECTO DE CONTRATO.

description: -Solicitamos el envío de borrador de contrato, en atención a que se trata de un documento que se debe estudiar y ponderar junto con los demás documentos de la presente licitación.

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 65.

description: -Pedimos confirmar que la oferta del contratista será parte integrante del contrato y pedimos se nos informe el orden de prelación de los documentos.

answer: Los procesos de contratación pública tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos de sus partes. Se pueden acudir a procedimientos alternativos para la solución de Conflictos,en el ámbito de la materia,pero para el presente caso y dada la naturaleza de la contratación, se aplicará lo previsto en la cláusula de controversias del Contrato.Al ser una Empresa Pública. La aplicación del Procedimiento Arbitral requiere de autorización de la Procuraduría General del Estado, y los contratos suscritos por las Administraciones Públicas se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios y no a los Tribunales Arbitrales.

description: -Pedimos que, siempre que no sea posible arribar a un acuerdo, todo conflicto o controversia que surja a partir de la ejecución de este contrato sea sometida a arbitraje. Al efecto, pedimos enviar el borrador del texto de la cláusula compromisoria.

answer: Estimado oferente, solicitamos gentilmente revisar a detalle los documentos adjuntos en el presente procedimiento y el contenido de los mismos. En ese ese contexto, se incluye lo referente a multas el cual consta detallado en el Pliego del Procedimiento y el Proyecto de Contrato: En cada caso de incumplimiento de lo establecido en los términos de referencia, pliego y documentos que forman parte del contrato, la EP PETROECUADOR, por intermedio del Administrador del contrato, impondrá a la CONTRATISTA una multa diaria del 5 POR MIL 5X1000 que se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse del contrato, sin IVA.

description: -Pedimos aclarar si el contrato contempla multas o penalidades. Si así fuese, solicitamos se nos indique el monto de cada penalidad y el límite máximo por concepto de multas.

answer: La aplicación de la multa a las CONTRATISTAS es una de las sanciones contempladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que ha sido determinada y valorada de acuerdo con la afectación del retraso en el cumplimiento del objeto contractual que pueda causar a la EP PETROECUADOR, sin embargo, de conformidad con la normativa legal vigente y el propio contrato los incumplimientos de las obligaciones contractuales y de la legislación nacional, podrían conllevar a la aplicación de otras sanciones dependiendo de su naturaleza, tipo y complejidad.

description: -Solicitamos confirmar que las multas serán la única sanción y tendrán carácter indemnizatorio, correspondiendo a una avaluación anticipada y convencional de los eventuales perjuicios.

answer: Se parte del principio de que los contratos se deben ejecutar de buena Fe, no obstante, de existir acciones legales derivadas del Proceso de Contratación en todas sus etapas y del Contrato, que vulneren los derechos de la EP PETROECUADOR, como institución pública se deberán precautelar los intereses del estado. Por ende, de existir reclamos legales, estos constituyen un Derecho irrestricto de las partes y su accionar no puede ser restringido.

description: Solicitamos confirmar que ninguna de las partes será responsable ante la otra por daños consecuenciales, lucro cesante, ni ningún otro daño indirecto o especial de naturaleza alguna.

answer: Conforme lo previsto en el artículo 99 de la LOSNCP: ?En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes participarán a su riesgo.?

description: -En virtud de la naturaleza y tipo de contrato solicitamos confirmar el límite máximo de responsabilidad del contratista. Proponemos establecer como límite el 10% del valor del contrato, excluyendo dolo o culpa grave.

answer: Será responsabilidad de EP PETROECUADOR efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes. De los pagos que deba hacer EP PETROECUADOR, retendrá el valor de las multas legalmente impuestas, de conformidad con el contrato. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en el Art. 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

description: -Aplicará alguna retención a los estados de pago?

answer: La suspensión del plazo contractual puede ocurrir, así como su prórroga. Pueden darse por causas de la entidad Contratante o del Contratista. Son situaciones que no se pueden prever.Se debe considerar que el plazo contractual es la época que se fija para el cumplimiento de una obligación no obstante, existen causas de fuerza mayor o caso fortuito que pueden ocurrir durante la ejecución contractual las cuales no pueden ser previstas o evitadas.  En todo caso conforme lo manda el Art. Art. 80 de la LOSNCP: ?El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.? Y tanto prórrogas o suspensiones estarán debidamente motivadas, de ser el caso.EP Petroecuador no reconocerá valores adicionales a los estipulados en el contrato firmado entre ambas partes.

description: -En caso de suspensión de los servicios, solicitamos confirmar que la empresa mandante será responsable de los costos asociados a la suspensión del servicio

answer: Dentro de los procedimientos de la EP Petroecuador no existe un procedimiento de manejo de cambios en los servicios.

description: -Existe procedimiento de manejo de cambios en los servicios? Agradeceremos su envío.

answer: Los términos contractuales, así como los constantes en el Pliego y la Oferta son los que regirán este proceso de contratación. No existen compensaciones o pactos que no se encuentren amparadas contractualmente. O fuera del ámbito de la LOSNCP y su Reglamento General, y demás disposiciones legales que por su naturaleza fueren aplicables.

description: -Favor indicar si es posible pactar el pago de una compensación al contratista para el caso de término del contrato a opción de la empresa contratante, que contemple compensación por inversiones no amortizadas y pago de costos de desmovilización y gastos generales asignadas como costos globales del contrato.

answer: La CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad, siempre y cuando la EP PETROECUADOR a través del Ordenador de Gasto apruebe por escrito previamente la subcontratación. Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas naturales o jurídicas inhabilitadas para contratar de acuerdo con la LOSNCP, ni podrán superar el treinta 30% por ciento del monto del contrato. Ref. artículo 79 LOSNCPEn el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometerán a brindar capacitación y transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales. Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las pequeñas y micro empresas. Ref. artículo 120 RGLOSNCPLa aprobación de los servicios que la CONTRATISTA ha definido subcontratar y de la persona natural o jurídica que intervendría en la ejecución REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: -es posible subcontratar los servicios licitados? Agradeceremos nos puedan informar si existe algún límite respecto al subcontratación, sea en relación al porcentaje máximo del precio a subcontratar, sea en relación con la nacionalidad de la empresa que se subcontrate, entendiendo que el adjudicatario fuese una empresa con domicilio y constituida en Ecuador

answer: Considerar la respuesta de la pregunta No. 105.

description: Conforme a lo estipulado en los Artículos 79 y 120 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el evento de que una empresa constituida en Ecuador se adjudique la presente licitación, es posible subcontratar el servicio de descarga y carta de reactor D-R01, asumiendo que este servicio en particular no supera el treinta 30% por ciento del monto del contrato reajustado, que es la limitación que establece la Ley de Sistema Nacional de Contratación Pública?

answer: Las personas naturales y jurídicas, ecuatorianas y extranjeras que pretendan participar individualmente, en asociación o en consorcio, en los procedimientos de contratación regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán registrarse y habilitarse en el Registro Único de Proveedores - RUP, como proveedores mediante el procedimiento simplificado por vía electrónica, quienes quedarán sujetos a la vigilancia y control del Servicio Nacional de Contratación Pública. En ese sentido, los compromisos de asociación o consorcio, las asociaciones y consorcios estarán conformados por proveedores habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP.A diferencia del pliego que genera automáticamente el aplicativo USHAY, el formato de pliego de licitación de servicios que establece el SERCOP en su portal institucional, no determina que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: Con respecto al documento ?FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO? aceptará PETROECUADOR que uno de los socios sea una sociedad extranjera? De ser así, debe la sociedad extranjera tener domicilio en ECUADOR?

answer: En el caso de resultar adjudicado en un procedimiento de contratación, dentro de un término no mayor a treinta 30 días desde la notificación de adjudicación, los partícipes formalizarán el contrato de asociación o consorcio en instrumento público.

description: A propósito del COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO, qué plazo tienen las partes para constituir el consorcio en el evento de adjudicación?

answer: Para el ADJUDICATARIO si no constituye el consorcio en el término establecido, significaría no contar con la capacidad para suscribir el contrato, debido a causas que les son imputables, en esa línea el Ordenador de Gasto del presente procedimiento, lo declarará fallido al adjudicatario y notificará de esta condición al SERCOP.El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de tres 3 años, tiempo durante el cual no podrá contratar con las Entidades Contratantes previstas en la LOSNCP.

description: Con respecto al documento COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO qué consecuencia genera el hecho de que no se pueda constituir el consorcio dentro del plazo fijado, por razones, por ejemplo, de atraso en la obtención del domicilio si una de las partes es una persona jurídica extranjera?

answer: La aceptación del mismo dependerá de la forma de presentación de la oferta, si la misma se envía al correo electrónico habilitado para el efecto, sí se puede adjuntar el escaneado del documento firmado en PDF, sin embargo, si la oferta se presenta de forma física el documento privado deberá constar debidamente firmado por sus partícipes y en el caso de firmas digitales la validación de dicha firma se la realizará de conformidad a la normativa aplicable por parte de la Comisión Técnica.

description: Con respecto a la firma del documento COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO, se aceptará firma electrónica simple si una de las partes es una persona jurídica extranjera? De no ser así, es posible enviar el documento firmado en formato PDF?

answer: Señor Oferente, según lo establecido en el capítulo XI de la LOSNCP, art.99 , que dice: Art. 99.- Responsabilidades.- En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes participarán a su riesgo. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. Por lo que, la responsabilidad es al 100% para cada uno de los miembros de la Asociación o Consorcio.

description: En cuanto a la responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es posible que se pacte en el contrato que la responsabilidad contractual de los integrantes será proporcional a la participación de cada uno o debe forzosamente pactarse que la responsabilidad será solidaria frente a PETROECUADOR?

answer: No se acepta el cambio. Si bien es cierto un ingeniero Químico cumple a sobre manera el nivel de estudio requerido, la instrucción académica requerida es la certificación vigente NACE Coating Level 1 debido a la importancia del trabajo del inspector de recubrimiento. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

description: Estimados Señores de la comisión técnica, para el cargo de Inspector de recubrimiento se puede aceptar Ingeniera Quimica con años de experiencia como Nace II, sin embargo su credencial caducó Abril/2020 y por temas ya conocidos de la emergencia sanitaria la actualiación de su nueva credencial se encuentra en trámite hasta que se regularicen las actividades administrativas nacional e internacionalmente asi como los medios de transporte, para el efecto de la oferta se adjuntaria su CV, credencial hasta Abril/2020 y sus respectivos soportes de experiencia, quedamos atentos a su aceptación en virtud que se validará la experiencia de muchos años como inspectora recubrimientos??, gracias.

answer: No se acepta el cambio. Si bien la carrera de Ingeniero en Gestión Ambiental es afín en algunos campos al perfil solicitado, la naturaleza de los trabajos a realizarse requiere que el profesional propuesto cumpla con lo requerido como instrucción académica Título de Ingeniero Industrial/ Mecánico/ Ambiental/ Químico. Para los distintos cargos, los profesionales deben cumplir con el nivel de estudio solicitado, así como la instrucción académica

description: Estimados Señores, para las funciones de Supervisor de Limpieza Industrial, solicitamos se permita ofertar profesional con titulación académica de Ingeniero en Gestión Ambiental, título a fin al solicitado en los pliegos, además nuestro profesional cuenta con amplia experiencia de Supervisión de Seguridad de Limpieza Industrial en proyectos ejecutados en Refinería Esmeraldas  desde hace varios años. Esta solicitud va en concordia con lo que dicta la Ley y el Reglamente de Contratación, en cuanto a dar facilidades de participación, además en consideración de la actual crisis que afrontamos no se debe limitar la misma, por favor no contestarnos remítase a los pliegos, muchas gracias.

answer: - Diferimiento del paro programado del tren 2 de crudo de Refinería Esmeraldas al 20 de noviembre de 2020, considerando la demanda de asfaltos. - Diferimiento del paro programado de las unidades HDS, CCR, HDT y Azufre de Refinería Esmeraldas al 21 de agosto de 2020, considerando el estado actual y avance de proceso contractual...? Bajo estos antecedentes, el escenario de operación de Refinería Esmeraldas se ve alterado en varios aspectos, lo que implica ejecutar la actividad de mantenimiento de las unidades de proceso CATALÍTICAS 2 y CATALÍTICAS 3 simultáneamente. En cuanto a los trabajos de preparación de superficie y pintura, se extenderán 30 días más de manera secuencial y finalmente la actividad de mantenimiento en la unidad de proceso NO CATALÍTICAS 2 iniciará su ejecución en el mes de noviembre 2020. ..el plazo ejecución del contrato es de ciento cuarenta y cinco 145 días, REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA.

description: ACLARACION

answer: Estimados Señores de la comisión Técnica, nos adherimos y/o confirmamos lo referido por ustedes respecto al plazo expuesto en la PREGUNTA/ACLARACIÓN N114  del  Acta de preguntas y respuestas que indica lo siguiente:??Bajo estos antecedentes, el escenario de operación de Refinería Esmeraldas se ve alterado en varios aspectos, lo que implica ejecutar la actividad de mantenimiento de las unidades de proceso CATALÍTICAS 2 y CATALÍTICAS 3 simultáneamente. En cuanto a los trabajos de preparación de superficie y pintura, se extenderán 30 días más de manera secuencial y finalmente la actividad de mantenimiento en la unidad de proceso NO CATALÍTICAS 2 iniciará su ejecución en el mes de noviembre 2020. Estas consideraciones se ilustran en la siguiente línea de tiempo, donde se puede apreciar que el plazo ejecución del contrato es de ciento cuarenta y cinco 145 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de acreditación del anticipo. ? VER CON MAYOR DETALLE ARCHIVO SUBIDO

description: La oferta del CONSORCIO SERCON MAINTENANCE INDUSTRIAL en el formulario 1.6Componentes de Bienes y Servicios TOMO I PARTE 1 página 18 y en la Metodología deTrabajo TOMO III PARTE 4 página 196 respecto al plazo de ejecución presenta lo siguiente:El plazo para la ejecución del contrato es de setenta y siete 77 días. Sin embargo, en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones se incluyó en la PREGUNTA/ACLARACIÓN N114 lo siguiente: Estas consideraciones se ilustran en la siguiente línea de tiempo, donde se puede apreciarque el plazo ejecución del contrato es de ciento cuarenta y cinco 145 días, contados apartir del día siguiente de la fecha de acreditación del anticipo. ?. Por lo expuesto, esta comisión solicita se confirme el plazo de ejecución contractual propuesto, en vista que la herramienta SOCE no permite el registro de un plazo superior al inicialmente establecido. REVISAR CON MAYOR DETALLE EN ARCHIVO ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES.

name: CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS ESTÁTICOS, ROTATIVOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS DE LAS UNIDADES DE NO CAT 2 / CAT 2 / CAT 3 (HDS-U1-Z2-Z3) Y DESCARGADO/CARGADO DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD HDS DE LA REFINERÍA ESMERALDAS DURANTE EL PARO PROGRAMADO 2020

SERKHONMHAN S.A.

streetAddress: ITALIA VANCOUVER N31-112 RUMIPAMBA

legalName: SERKHONMHAN S.A.

region: ORELLANA

locality: LA JOYA DE LOS SACHAS

postalCode: SN

streetAddress: VIA A PIMAMPIRO VIA SACHA COCA SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EQUIPOS ESTÁTICOS, ROTATIVOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS DE LAS UNIDADES DE NO CAT 2 / CAT 2 / CAT 3 (HDS-U1-Z2-Z3) Y DESCARGADO/CARGADO DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD HDS DE LA REFINERÍA ESMERALDAS DURANTE EL PARO PROGRAMADO 2020


name: Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS INDUSTRIALES DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

scheme: CPC

description: Por haber cumplido con todos los requisitos técnicos y económicos correspondientes a esta contratación y haber obtenido el puntaje más alto.

title: LS-EPP-2019280-20-253178

status: complete

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Por favor solicitamos aclarar a que se refiere con cronograma valorado y no valorado.

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Para el efecto de aplicación de multas en el tratamiento de la combustión en los hornos, hay que tomar en cuenta que para el rendimiento del horno están considerados muchos factores como operación, mezcla aire-combustible, distribución del hidrocarburo en el quemador además de la interacción del aditivo, por lo tanto es necesario se evalúe todas las condiciones y garantizar que se encuentren en orden antes de cualquier evaluación de penalización.

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Tomando en cuenta que la fecha de entrega de ofertas es el 06-10-2020, y para esa fecha no estaremos en estado de emergencia vigente, las propuestas deben ser entregadas físicamente o se puede mantener la entrega por medio digital?

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Señores, el Plan de seguridad Salud y Ambiente debe ser presentado en caso de ser adjudicado ?

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Si las multas se consideran por planta, la misma será calculada en base al valor faltante del contrato en esa planta y no del valor total faltante del contrato?

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Señores favor requerimos la temperatura de los gases  y diámetro de la chimenea en cada uno de los hornos en los que se efectuará el análisis de gases

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Estimados miembros de la comisión, las multas sobre los parámetros establecidos de hierro, cloruros, tasa de corrosión, pH, aceite en la salmuera, se harán en base al promedio mensual o se ejecutarán por cada día que estén fuera de rango?.

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Estimados miembros de la comisión. Quién es el responsable de la preparación de la sosa cáustica de 3-5Be y de su inyección al sistema?

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Estimados miembros de la comisión, la determinación del Dewpoint y punto de sublimación se hace a través de un software, sin embargo en los pliegos se solicita la determinación física de éstos. Pudieran ser más específicos y aclarar como desean que se haga la determinación?.

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Estimados miembros de la comisión. Cuál es el tiempo máximo establecido desde que es adjudicada la licitación hasta que se realice la firma del contrato?. Se solicita que sea de al menos de 60 días continuos con el fin de poder adquirir todos los equipos requeridos algunos son de importación y el proceso demora, y los químicos o materias primas para su fabricación que también pueden ser importados.

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Estimados miembros de la comisión  se solicita que el proceso este cubierto con el "Acuerdo comercial entre la union Europea y sus estados miembros por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador. Con el propósito de tener una  competencia justa y  equitativa entre  empresas locales con experiencia internacional.

answer: Favor revisar el Acta de Preguntas y Respuestas publicada en el SOCE, donde está la contestación a todas las  interrogantes. Gracias

description: Estimados miembros de la comisión, se solicita muy gentilmente un ejemplo de multas en caso de incumplimiento, en especial de los parámetros de hierro , cloruro, velocidades de corrosión, etc.

description: SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA TOPE DE TORRES DE DESTILACIÓN, COMBUSTIBLE DE HORNOS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO DE REFINERÍA LA LIBERTAD

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,VAE

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Licitación

INTEROC S.A.

roles: supplier tenderer

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV. PRINCIPAL  S/N TARQUI

scheme: EC-RUC

legalName: INTEROC S.A.

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: Alpallana Av. 6 de Diciembre E8-86 GONZALEZ SUAREZ

DICHEM DEL ECUADOR SA

streetAddress: F EDMUNDO CARVAJAL N43-143 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: DICHEM DEL ECUADOR SA

status: terminated

initiationType: tender